班组施工合同 (菁华6篇)

班组施工合同1

　　劳务班组承包合同

　　发包方（简称甲方）：云南宏昌建设有限公司

　　承包方（简称乙方）：

　　负责人（身份证号）：

　　协议签订日期： 年 月日

　　协议签订地点： 施工现场

　　第一部分 协议书

　　甲方：云南宏昌建设有限公司

　　乙方

　　为更好地完成 楚雄市云甸工业区东区中路二标段K1080至K1200道路边坡挡墙施工项目，加强对工程合同目标、质量、安全工期、进度管理，确保本工程保质保量按期完成合同约定的施工任务。

　　依照《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及其他有关法律、行政法规，遵循*等、自愿、公*和诚实信用的原则，双方就本工程施工事项协商一致，达成如下协议：

　　一、工程名称：楚雄市云甸工业区东区中路二标段K1080至K1200道路边坡挡墙

　　二、承包方式：□单工包

　　三、承包范围

　　1、详见附件《承包单价及工程量计价表》。

　　四、合同工期

　　开工日期：

　　竣工日期：

　　合同工期：总日历天数 40天 。

　　五、合同价款

　　合同暂估金额：￥185000 ，大写： 壹拾捌萬伍仟圆 。 乙方在签定本施工协议时，已充分考虑到工程施工过程中可能发生的非乙方原因的各种风险变化，建设单位投资变化，设计变更，停工，窝工及工伤事故等等，乙方不得以此为理

　　由要求甲方提高承包单价，改变付款方式，增加计费项目及要求补偿。

　　六、付款方式

　　甲方按下列方式支付：

　　1、甲方按乙方完成验收合格工程量的70%进度计算（日期为自上月26日至本月25日）支付进度款。工程竣工验收后支付剩余25%。甲方按最终结算金额保留总工程款5%的质量保证金，质保金在质保期满后30个工作日内一次性支付，不计利息。

　　2、如因现场工程项目增减变化，承包项目增加，需及时确定承包单价并与甲方签定补充协议，作为进度款拨付依据。

　　3、现场因工程增减变化，必须办理签证，并经甲方项目部审批确定方为有效，签证作为最终结算依据，但不能作为进度款拨付证据。

　　七、技术要求及验收标准

　　乙方必须严格按照图纸标准及技术要求进行施工，严格按国家相关技术标准及验收规范进行工程质量验收。

　　八、工程质量及验收

　　1、乙方必须熟读图纸，严格管理施工工人，乙方保证在施工过程中结合工程现场的实际情况对施工标准、施工工艺及施工方法在经甲方同意后作出合理的调整以满足本工程的质量要求，达到相应的国家标准，如由于乙方对图纸不熟悉或任何自身原因造成的返工、重做等质量问题，由乙方承担一切责任，甲方还可根据造成的影响大小给予乙方罚款。

　　2、乙方应确保所完成工作的质量，符合本合同约定的质量标准。乙方工作完毕，应向甲方提交自检记录及完工报告，通知甲方验收。甲方与发包人间的隐蔽工程验收结果或国家规定的工程竣工验收结果表明乙方工作质量不合格时，乙方应负责无偿修复；不能修复的，乙方应承担全部赔偿责任和工期延误责任。

　　九、工程款结算依据

　　工程如期竣工后，按乙方完成合格工程的实际施工面积、协议确定的单价结算。

　　十、双方责任

　　（一）、甲方责任：

　　1、按施工需要给乙方提供必需的施工场地、材料、水电及有关设施，提供施工设计图纸，并给予乙方必要的图纸交底；

　　2、按协议支付给乙方施工进度款及按约定进行工程结算；

　　3、提供施工人员的`临时出入证件、带有公司标记的服饰及安全帽：

　　4、组织不定期的工程内部验收，组织定期与不定期的现场工作会议，对乙方施工进度和质量进行监控并协调与建设方、其他施工单位及班组的关系；

　　（二）、乙方责任：

　　1、认真阅读施工图纸，按图纸，技术要求及相关国家标准施工，严格遵守本协议及附件《现场安全文明施工协议书》《安全责任书》及《成品保护细则》《工程质量承诺书》《技术要求》中的各项规定按时保证完成施工内容；对本协议范围内的工程质量向甲方负责，组织具有相应资格证书的熟练工人投入工作。

　　2、乙方根据施工组织设计总进度计划的要求，每月底前天提交下月施工计划，有阶段工期要求的提交阶段施工计划，必要时按劳务分包人要求提交旬、周施工计划，以及与完成上述阶段、时段施工计划相应的劳动力安排计划，经甲方批准后严格实施；

　　3、严格按照设计图纸、施工验收规范、有关技术要求及施工组织设计精心组织施工，确保工程质量达到约定的标准；科学安排作业计划，投入足够的人力、物力，保证工期；加强安全教育，认真执行安全技术规范，严格遵守安全制度，落实安全措施，确保施工安全；加强现场管理，严格执行建设主管部门及环保、消防、环卫等有关部门对施工现场的管理规定，做到文明施工；承担由于自身责任造成的质量修改、返工、工期拖延、安全事故、现场脏乱造成的损失及各种罚款；

　　4、所需施工材料由乙方自行组织从库房或运货车上搬运至各自施工现场、施工中的材料必须遵循合理、规范和谨慎的原则，自觉接受甲方及有关部门的管理、监督和检查；接受甲方随时检查其设备、材料保管、使用情况；与现场其他单位协调配合，照顾全局；乙方领取材料出现遗失，浪费或损坏，损失由乙方按照甲方实际采购金额赔偿；

　　5、严格执行本协议及其附件中的各项施工纪律规定，造**身安全事故概由乙方负责，给甲方造成经济损失或形象损毁的，甲方将追究当事人及施工班组负责人的一切责任；

　　6、必须尊重和服从甲方现场管理人员的具体工作安排和接受甲方现场管理人员对质量、安全及工程效率等方面的监督管理，不得以任何借口拒绝或违背现场管理人员对工程标准的相关指示；

　　7、为保证承包范围内的施工任务安全完成，乙方必须服从甲方的节假日加班安排，不得以任何方式任何理由擅自停工。所承包的施工任务完成之后应迅速清扫干净工作面后退场，接受甲方和建设方验收：

　　8、各承包分项内所需的所有施工用具均由乙方自带，包括除工地现场配电箱以外的临时电源线及相关临时电源控制材料；

　　9、乙方在合同履行过程中未经甲方同意不得擅自停工和擅自退场，否则乙方的前期工程一律不予计算，并承担甲方工期延误造成的损失。

　　10、固定派专人领取甲方的材料及设备。

　　指定人：1、 身份证号码：

　　11、按时提交报表、完整的原始技术经济资料，配合劳务分包人办理交工验收；

　　12、做好施工场地周围建筑物、构筑物和地下管线和已完工程部分的成品保护工作，因乙方责任发生损坏，乙方自行承担由此引起的一切经济损失及各种罚款；

　　13、除非本协议另有约定，乙方应对其作业内容的实施、完工负责，乙方应承担并履行合同约定的、与劳务作业有关的所有义务及工作程序。

班组施工合同2

　　甲方： (以下简称甲方)

　　乙方： (以下简称乙方)

　　总则：

　　甲方根据工程施工任务需要，经友好协商确定将万春一品2、3号楼工程基础和主体(包括二次结构)模板分项工程的劳务全部施工任务分包给乙方进行施工。双方依据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》、《建筑工程质量管理条例》、《建筑工程安全生产管理条例》、《重庆**建筑劳务公司管理制度》及相关规定，结合本工程需要，遵循*等、自愿、公*和诚实信用的原则，就本工程基础和主体模板分项工程的劳务承包事项协商一致，订立本合同供双方共同遵守执行，具体事项如下：

　　工程名称：万春一品2、3#楼

　　工程地点：建瓯市55米大道旁

　　承包形式：

　　本工程采用包工包料的形式承包施工。模板分项工程的人工、机具、辅助材料、劳动工具等，由乙方自主组织管理人员和民工在甲方的管理和监督指导下进行施工，乙方对其作业范围的全部工作内容组织施工作业，并对其施工现场(工程)的劳动力组织、生产进度、技术质量、施工安全、文明施工及成本控制等实施全面管理，承担其作业内容的全面责任;所有工程主材用料及周转作业用料均由乙方自己供应。甲方提供塔吊和施工电梯。

　　合同履约保证金：

　　根据双方协商，乙方在签订本合同之日向甲方缴纳工程履约保证金贰万 元正。保证金待正式进场施工后还乙方不记利息;若乙方未进场施工，甲方有权扣留乙方保证金，作为乙方支付甲方的违约金。

　　一、合同工期

　　根据甲方的施工进度计划安排施工，乙方无条件满足甲方施工进度及各节点进度工期要求，具体按2#楼每月完成六层、3#楼每月完成六层施工进度计划实施，同时满足甲方与业主方承诺的工期要求，由于乙方因素，延误工期要求而造成的后果和处罚，由乙方全额承担。

　　二、质量标准

　　工程质量标准：依据《工程建设标准强制性条文》、《建筑工程施工质量验收统一标准》及建筑工程各专业工程施工质量验收规范，工程质量一次验收合格。

　　三、甲方责任

　　1、甲方为乙方提供施工图(建筑、结构图)各一套，及时下发图审纪要、设计变更以及相关的技术、施工文件等。

　　2、甲方必须及时给乙方下达施工进度计划，对班组和工人进行安全、质量技术交底;同时监督各工序安全防护措施，质量检查及验收评定等级，材料的使用和管理工作。

　　四、乙方责任

　　1、乙方工程现场负责人从签订合同之日起，应在甲方的施工现场随时听从甲方的安排和指挥。

　　2、乙方应严格按照施工图、图说、图审纪要、设计变更及相关的技术、施工文件和施工规范、质量检验评定标准的有关要求进行施工。

　　3、乙方应严格按照国家行业标准中的《建筑施工安全检查标准》(JGJ59-20xx)的要求进行施工。

　　4、乙方应严格按照建筑工地的有关安全规程及甲方的现场管理制度进行施工。

　　5、乙方应对所属工人进行安全、生产、文明施工的教育，并有书面记录备查并上交项目部。

　　6、若乙方中途调换工人，调换后须立即上报甲方备查，乙方必须按时足额支付工人工资，未到支付节点甲方不支付任何费用，由此给甲方造成的工期、质量影响，乙方承担一切责任及经济损失。

　　五、承包材料范围

　　1、主要材料的由乙方自行提供外，其余如：对拉丝杆、止水螺栓、内撑、步步紧、塑料导管、脱模剂、安全帽、安全带、手套、水*管、胶皮管、双面胶、封口胶、卷尺、粉笔、墨斗(墨汁)、铅笔、铁丝、钉子、圆盘锯锯片、磨光机刀片、碘钨灯、白炽灯、电线、开关插座、防雨器具等劳保用品，另外行规要求自带的'工具、用具等均由乙方自备。即：除本合同要求须甲方提供的施工设备外，其余所有工具、用具、低值易耗物品及一切辅材由乙方自行准备。(所有支模用的内撑由乙方自行购买成品内撑)。

　　2、小型加工机具如圆盘锯、刨木机、磨光机、手提式砂轮机及配线、开关插座等由乙方自备。

　　3、乙方需提供完整7套模板，已供施工进度需求。

　　六、施工单价中所包含的承包工作内容

　　施工单价中所包含的承包工作内容具体如下：

　　1、本工程图设范围内所有木模的制安工作内容(包括第二次、第三次及所有零星砼浇筑所需的木模制安)

　　2、该工程涉及到的所有预留、预埋木模的制安及预制构件木模的制作。

　　3、模板的配制、支拆;现场运输;打磨(墙柱、顶棚等);材料吊运。

　　4、钢管、扣件、模板、木方等乙方所需材料到场的下车工作;与安装及其它作业队伍的配合工作;材料转运、回收、现场清理、场地清扫，以及各次检查验收前的清洁工作;在施工过程中，对拉丝杆、螺帽等各种材料必须及时收集、统一堆放。

　　5、施工中模板每使用一次必须进行清理干净，刷隔离剂或脱模剂;乙方在使用模板过程中，严格按设计和甲方要求进行操作，如未按要求使用，造成的质量问题由乙方承担全部责任。

　　6、砼浇筑时，因模板原因导致爆模而需要剔打、抹灰和打磨清理工作时，若乙方不及时处理，甲方按500～1000元/处在乙方工程款中扣除，由甲方另派班组进行处理。确实无法处理的，应由乙方在爆模后立即返工重做而未及时处理的，而造成了更大的损失，该种情况视情节罚款20xx～5000元。

　　7、楼层拆模后属于木工班组的材料清理和清洁工作，若乙方不清理或不及时清理，甲方则有权按200～500元/层从工程款中扣除，由甲方另派班组进行清理。

　　8、甲方管理员进行楼层放线及标高抄测工作时乙方须派出相应的技术骨干人员全面协助以便于更好工作。

　　9、乙方须承担负责乙方施工区域内的日常清洁卫生和安全管理工作。

　　10、周转材料的及时清理归位和整齐堆码工作，及各工序完成后的清洁工作。若不按要求及时清理，甲方有权请另外的工人代为堆码清理，所产生费用在乙方工程款中扣除。

　　11、安全风险：乙方对施工过程中的安全文明生产负责，在施工过程中，若发生安全事故，若是由于乙方未按安全操作规程管理施工或违背安全操作规程指挥施工导致，均由乙方承担全部责任及相应的一切费用。

　　七、质量及相关具体要求

　　1、各楼层浇混凝土时，必须派人护模，并用水把已浇混凝土柱和梁、剪力墙、地坪上的混凝土漏浆冲洗干净，达到外观效果和文明施工标准。

　　2、乙方在楼板水*度、*整度、层高等工艺上必须作重点控制，层层验收形成三级报验资料，全部达到甲方和开发商的质量要求后才允许进行下一道工序。

　　3、模板必需拼缝密实，梁柱节点不允许有凹凸不*现象，若出现质量问题后必须立即修整达到处理前后颜色一致，柱墙垂直度(两面) 控制在5mm内，梁柱节点(含内外墙面)不能出现流浆，一旦出现应及时冲洗或打磨。柱墙底部必须留设清扫口，便于梁板清洗时水和杂物可以从柱墙底部排除干净，浇筑砼前再用专用封口模板封闭。

　　5、吊模位置有陷入砼的情况，乙方木工必须处理砼的缺陷，砼面未达到强度时不能上楼面进行作业，否则造成砼表面损伤或压裂部分由乙方自行处理。

　　八、承包单价

　　1、2#、3#楼所有模板工程 42 元/m2;若层高超过4.5m以上模板工程按 60 元/m2; (注：模板工程量以砼接触面积计算)。该模板单价为劳务班组按规范要求完成后的单价，该单价包含乙方所需的全部管理费、人工费、材料费、机械使用费、利润、劳保费用、各项补贴、机具费、安全文明施工费、高温寒冷天气的补贴及安全生产风险费、垫资利息、配合费等全部费用。

　　2、非承包范围内的各类零星工作，如采用计时工;技 元/个工;普工：元/个工。

　　九、付款方式

　　按每一节点支付，主体工程完成至10层时，付工程进度款的70%;后每月按工程进度付款70%;待主体工程封顶后，支付工程总价的90%;剩余工程款，待工程验收合格后一个月内付清。乙方未至工程节点甲方不予支付任何费用，工程节点内工人工资发放由乙方自行负责。

　　十、违约责任

　　1、乙方不能按照甲方要求工期完成，延期超过三天，视为违约。

　　2、乙方所完成的工程质量及安全文明施工不符合规范要求，视为违约。

　　3、本合同签订实施后乙方不能满足甲方工期、质量、安全、文明施工要求，除承担违约金外，乙方同意甲方按以下两种方案之一处理。

　　1)甲方有权单方终止合同且按实际发生完成工程量的 %结帐支付乙方。

　　2)甲方另组织人员进入乙方承包工程范围内施工且乙方无条件全面配合甲方组织的人员。

　　4、违约金：乙方违反上述之规定。须支付对方20000元/天的违约金直至处理好违约事宜止。

　　第十一条 争议或纠纷处理

　　1、本合同在履行期间，双方发生争议时，在不影响工程进度的前提下，双方可以采取协商解决或请有关部门进行协调。

　　2、当事双方协商调解不成时可向工程所在地人民法院起诉。

　　第十二条 本协议未尽事宜双方另行协商解决。

　　第十三条 其他约定：

　　1、本合同中涉及的币种均为人民币。

　　2、本合同所有条款内容甲方、乙方完全理解合同并知道其真实意思，工程施工图纸已仔细查阅，多次踏勘现场完全知晓现场施工环境。

　　3、本合同一式贰份，双方各执壹份，具有同等法律效力。

　　4、本合同自双方当事人签字盖章后，乙方须于当日内向甲方缴纳保证金后生效。合同生效后具体进场时间甲方电话或短信方式通知乙方，且乙方应做好相应的人员安排。

　　5、合同终止：双方履行完合同全部义务，乙方向甲方交付劳务作业成果，并经甲方验收合格，甲方支付完全部劳务款后自行终止。

　　甲方： 乙方：

　　身份证： 身份证：

　　联系电话： 联系电话：

　　日期 ：

班组施工合同3

　　合同编号：

　　签约地：

　　签约时间：

　　发包方： (以下简称“甲方”)

　　分包方： (以下简称“乙方”)

　　根据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及其它国家、地方相关法律、法规和规范要求，甲乙双方遵循*等、自愿、诚信和协商一致的原则，就劳务分包事宜达成协议如下：

　　一、工程名称：

　　地点：

　　二、1.本工程的质量标准为：合格

　　2.本工程的现场安全文明工地标准为：江苏省标化工地。

　　三、分包内容：

　　1.乙方根据甲方要求，派遣劳务人员计 名从事 瓦工 工种的劳务分包工种。有需要资质的劳务分包工作乙方承诺具有相应的分包资质。

　　2.乙方必须于20xx 年 月 日前确定派遣劳务人员及队组负责人，并将队组人员名单提交给甲方，安排队组负责人至甲方接收作业任务和交底;

　　四、分包方式：

　　1.清包人工费

　　2.人工费(含部分辅助材料费)水泥、黄沙、粘结剂、砖等辅助材

　　3.其他方式： 五、工期：

　　1.开竣工时间： 20xx年 月 日开始施工，竣工：甲方规定工期。

　　2.工期要求：工程不能按本合同工期竣工或超出甲方同意顺延的工期竣工，乙方承担下列违约责任(节点工期详见项目部与乙方签订的节点协议或其他具有节点阶段说明的文件资料)：合同签订后2日内，乙方应向甲方提交实际得详细劳动力组织及调配计划

　　(1)总工期逾期：满足甲方要求，总工期(甲乙双方共同确认的总工期)每拖延一天，乙方向甲方支付违约金人民币1000元。逾期超过20天的，乙方应自前述逾期之日起，每天向发包人支付违约金人民币5000元，并且甲方有权解除合同，另行委托第三方继续完成工程，由此增加的费用由乙方承担。

　　当累计完成工程量不足计划进度的70%时，可认为乙方无能力按期履行合同，甲方有权解除合同，并由乙方承担由此给发包人造成的一切损失。

　　(2)节点工程逾期：满足甲方项目部要求，若不满足节点工期参照总工期逾期处罚方式进行处罚。

　　2.数量：工程量清单作为本合同附件，决算时按分公司现场项目经理及公司领导签字确认的实际发生的工作量按时决算。

　　3.报价清单附后，具有同样的法律效益。

　　七、甲乙双方的现场项目负责代表人：

　　1.甲方委派 为现场项目代表，联系方式： ;

　　2.乙方委派 姚恩铭 为现场项目代表，联系方式： ;

　　3.双方代表根据各方授予的职权，履行各自的责任和义务。

　　八、劳务费的确认、支付办法：

　　1.乙方现场负责任人于每月20日前将劳务人员实际完成工程量，按甲方规定的表式提交至甲方，经甲方核实并确认后，按甲方内部管理流程流转，因乙方原因造成的返工工作量甲方不予认可。

　　2.甲方每月对乙方结算一次劳务费，每次按当月确认劳务费的 60% 结算，工程完工交验公司内部决算后，付至总包劳务费的 75% ，对外部的决算审计结束后无质量问题付至总包劳务费的 90% ，待工程扬子杯评比通过后付至总包劳务费的 95% ，乙方同意甲方保留 5% 价款作为质量保修金，质保期届满(质保期为两年)，承包内容无任何质量问题，质保金一次性付清。

　　3.甲方向乙方的每次付款，乙方必须开具同等金额的发票交甲方财务或由甲方代扣代缴税金。

　　4.甲方拒绝任何形式的委托收款。

　　5.工程具备竣工验收条件时，乙方应督促派遣的劳务作业队组全力配合甲方进行交验，直至工程交验结束。

　　九、质量、安全管理：

　　1.开工前，乙方应对派出的劳务人员进行3+1岗前培训，并取得相应的上岗资格证书，特殊工种必须持证上岗，甲方于开工前对劳务人员进行三级安全教育和交底;

　　2.乙方派遣的劳务作业队组应根据施工组织设计要求，编制具体的施工作业计划和质量保证措施，落实现场质量、安全责任人，并于每天上午向甲方项目部汇报前一天的工作计划实施情况及当天的工作计划，每天下午下班前会同项目部质量员对当天的施工内容进行检查;

　　3.乙方必须督促派遣的劳务人员严格按照国家有关标准、规范和设计要求及甲方的指令施工，不得擅自更改设计和施工方案;

　　4.本工程质量目标为：公司精品工程;若因乙方原因 造成工程质量问题和工程达不到质量目标乙方应负担因此而造成的所有损失，并处于10元㎡质量处罚;

　　5.对于因乙方原因造成的'返工、返修费用，由乙方承担(因业主或甲方原因除外);

　　6.工程施工完毕、未交付业主前，由乙方负责按甲方要求做好现场成品保护，如有损坏，乙方应无条件修复，所产生的费用由乙方承担;

　　7.工程交验以后至保修期结束，对业主提出的工程缺陷和质量问题，乙方应在2 日内派人至现场免费维修;

　　8.乙方劳务人员，因违反安全操作规程和违章操作造成安全事故的，由乙方承担全部责任和因此产生的所有费用;

　　9.乙方派遣的劳务人员发生劳务纠纷、律师纠纷和安全事故时，由乙方负责协调解决和处理，甲方予于配合。

　　十、其他约定：

　　1.本工程施工过程中对于隐蔽工程严格按照“三检”制度，如未经项目部、监理同意，乙方擅自将隐蔽工程封闭的，由此造成的一切后果由乙方负责。

　　2.乙方派遣的劳务作业队组及人员，必须接受甲方的现场管理，遵守甲方、业主、监理方各项管理制度，对不服从管理的;劳务人员甲方有权辞退，乙方应及时补充。

　　3.乙方派遣的劳务人员，对甲方造成经济、名誉损伤的，由乙方负担因此造成的全部损失。

　　4.乙方协助甲方开展成本核算的相关工作和提交材料计划 ，合理利用各类材料。杜绝人为浪费，发现一次，按材料浪费部分的200%进行处罚。

　　5.甲、乙双方在履行协议过程中若发生争议时，双方协商解决，但双方应继续履行责任与义务。发生争议期间，乙方不得采取擅自停工或采取其它方式拖延施工，如因此早点、从的损失及不利后果则由乙方全部承担。协商不成、无法达成共识时，可提交苏州市人民法院调解或诉讼解决。

　　6.其它：

　　乙方所有进场工人及管理人员必须穿戴公司统一配置的服装及安全劳保用品(统一到公司领取，其费用从人工费中扣除)，所有进场的人员必须从现场项目部的管理和安排，必须安排管理人员和现场项目部沟通，派专人到仓库领取材料并进行登记，施工场地做到工完场清，否则项目部有权将报价中的管理配合费予以扣除。施工现场的文明施工和安全管理具体详见文明施工、安全生产专项协议。特别说明：安装班组自行采购辅料的品质、规格、型号必须符合国家行业规范和该工程招标、投标、合同、图纸的要求。如采用不合格材料而造成质量不合格和损失的，期全部责任由该采购班组承担，并处该项材料金额三倍的罚款。

　　1、关于此价格的补充说明：此单价包含前期的配合费，即前期临时用电的配合;进场临时设施搭设配合;材料的装卸、搬运、整理、保管;办公及宿舍的整理、打扫;制作加工场地、施工现场的整理和文明施工的配合;由于队组自身原因造成的返工，在工程竣工验收前的渗漏、施工缺陷维修。以上几点不得另外签人工。

　　2、标识标牌需制作骨架的;由于项目部指挥失误造成的返工;已安装好由于业主提出的变更;由于材料缺陷引起的维修;过了质保期的质量维修;另外有特殊要求或情况需项目经理及生产经理提出书面说明的。以上可进行签证处理。

　　7.劳务人员的现场生活居住场所由 甲方 负责联络安排，费用由 乙方 承担;所有住在集体宿舍的人员必须服从甲方及监理、土建总包的管理、遵守宿舍管理制度，工地现场不得烧饭(烧饭应在生活区统一安排，食堂在遇到安监部门检查时必须无条件配合甲方整理);

　　十一、本合同内容有甲方或乙方填写，任何一方不得擅自添加，划改，如有添加，划改，需甲、乙双方在添加、划改处签字、盖章确认，否则视为无效。

　　十二、本合同未尽事宜由双方协商确定。

　　十三、本合同自甲、乙双方签字或盖章之日起生效。

　　十四、本合同附表件作为本合同不可分割的一部分，与本合同具有同等法律效力;若本合同附表、附件于本合同内容不一致的，则以本合同的内容为准。

　　十五、本合同一式2份，甲、乙双方各执1份，均具法律效力。

　　十六、报价清单附后

　　甲方(盖章)：

　　乙方(盖章)：

　　甲方代表：

　　乙方代表：

　　联系电话：

　　联系电话：

　　年 月 日

　　年 月 日

班组施工合同4

　　发包方（甲方）：________________

　　承包方（乙方）：________________

　　甲方同意将________与________的幕墙工程劳务工作发包给乙方。为明确双方的权利和义务，确保工程的工期、质量、安全和文明施工，经甲、乙双方共同商定达成以下协议，共同遵守执行。

　　一、工程名称：________________

　　二、工程地点：________________

　　三、结构形式：________________

　　四、面积：____________________

　　五、工期：____________________

　　六、质量：____________________

　　七、开工时间：________________

　　八、承包方式：________________

　　九、承包的工作范围：

　　1.龙骨安装、石材安装、玻璃安装、干挂清水装饰板安装、幕墙避雷、幕墙防火等图纸所含分项工程中所有做工任务及所有工序。

　　2.所有旌工机其自理，跳板的铺设，施工中所嚣安全绳、安全带、安全帽及其他防护用品。

　　3.龙骨安装、石材安装、玻璃安装、干挂清水装饰扳安劳，幕墙避雷、幕墙防火的清理、清洁，旋工后对本道工序所造成的污染面的清理、清洁。

　　4.原材料下车堆码及堆码场地的清理（不含石材下车）。

　　5.工完场清，日作日清。剩余材料的入库、归还及归还时的上车。夜阉旌工所需灯具的借出及归还。

　　6.现场安全及文明旖工，本班组住宿处的安全、文明、环境卫生的管理及所需要的工作。

　　7.班组内部的管理及服从该工程项目部管理。

　　8.因乙方原因造成的返工。（含返工所需人工及材料）

　　9.本道工序完成后向下道工序的移交。

　　10.以上内容除以下承包单价所注明有单价外，其余价格均己包含在以下承包单价项内，不得再计较。

　　十、承包单价：

　　1.石材幕墙：____________________

　　2.玻璃幕墙（玻璃雨棚）：_________

　　3.外墙干挂水泥板：______________

　　4.以上承包单价中已含幕墙防火和避雷施工，并且包含劳动法所规定的其他费用及该工程项目部安排的节假日、夜班等加班费用。

　　十一、工程量计算及结算方式：

　　1.本合同承包工程量按乙方实际完成的各分项工程量计算。

　　①钢架完成____%；

　　②石材完成____%。

　　2.进度款支付：每月按当月实际完成的各分项工程量的____%支付进度款。

　　3.结算：一期承包内容在本工程竣工验收____周内后按所完成以上承包内容工程量的____%支付所承包内容的工程款，尾款在本项目竣工备案办理后一周内付清。

　　十二期、工期及工期要求

　　1.总工期按项目部所订工期计划。

　　2.因乙方原因造成工期延误，则按____元/天处以工期延误罚款直至勒令退场，且退场结算按已完成的本合同承包内容的____％计算。若因甲方原因造成耽误，则工期顺延。

　　3.按照该工程项目部的施工进度要求实旋，满足施工的需要，确保工程的顺利进行。

　　4.合理组织劳动力，对该工程项目部下达的施工作业计划，必须按丑寸或提前宪成。否则，造成损失由乙方自行承担。

　　十三、乙方的权利和义务：

　　1.服从该工程项目部的现场施工管理和指挥，根据该工程项目部提供的施工方案进行施工，不得擅自更改，对施工方案的错误及不合理之处，有义务在施工前及时上报该工程项目部提请修改。乙方若不服从该工程项目部管理，甲方及该工程项目部均有权终止合同并按已完成本合同承包内容的____％计算乙方退场费。

　　2.乙方不得将承包内容转包给第三方施工，若发生，则按已完成的本合同承包内容的____%计算乙方退场费。

　　3.乙方负责支付自聘（雇）人员工资及办理贵阳市规定的暂住费用并负责将每月发放的签名册一份交给该工程项目部财务部门备案。

　　4.乙方配备的操作人员必须持有效证件方可上岗。

　　5.乙方班组长每天必须____小时在现场，若查出不执行该条，则按____元/次处以罚款。乙方班级长必须参加该工程项目部的生产例会，否则按____元/次处以罚款。

　　十四、材料、设备管理

　　1.该工程项目部负责提供以上承包内容施工所需原材料。

　　2.乙方自各的所有材料、施工工具、机械均由乙方自己保管，若有丢失，乙方自行承担责任。因乙方施工所造成的机其、钢管扣件损坏由乙方负责自己修复、赔偿。

　　3.乙方在施工过程中必须做到当天借出的工具及设备当天必须归还，原材料必须统一堆放，厉行节约。

　　4.乙方施工中所用原材料，应合理计划及使用，不得浪费，否则废料的____％由乙方负责。

　　5.乙方以上承包内容中的材料损耗率控制在____％以内，超出____％外的材料损耗，由乙方负责赔偿、补齐。

　　十五、质量要求：

　　1.乙方在施工过程中必须严格按照有关幕墙等分项工程施工有关规范、标准的要求以及该工程项目部发出的指令，做到精心施工、认真管理。

　　2.乙方必须做好自检工作，随时接受该工程项目部及有关部门的检查。

　　3.乙方现场配备一名经甲方及该工程项目部认可的技术员及质量员，负责对乙方所承包的分项工程工程进行技术指导及施工指挥，负责对所承包分项工程的进行施工，负责与其他工种的配合，并配合该工程项目部对工程进行质量检查。负责对本班工作进行自检及移交，自检合格后方可让该工程项目部进行验收并向下道工序移交，如验收不合格，不得向下道工序移交并及时返工。

　　4.若质量达不到规范规定分项工程施工标准，乙方无条件进行返工，返工所产生的一切费用由乙方自行负责。

　　5.若因乙方未按规范及该工程项目部的施工方案、该工程项目部生产例会下达的书面质量管理目标及方案、书面技术交底而引起的质量事故，事故损失____万元以下的，由乙方负全责；事故损失达____万元以上的，甲方可酌情给予一定数量的补偿；若因乙方原因引发的三次以上的质量事故，由乙方负全责。

　　十六、安全要求：

　　1.在施工中，乙方必须按照工程建设安全生产有关管理规定、严格按照安全标准组织施工，采取必要的安全防护措施，服从该工程项目部安全管理，做好自行安全检查工作，消除事故隐患，随时接受项目部及行业安全检查人员的监督检查。若乙方违反安全管理规定，甲方将视情节对乙方进行经济处罚或终止分包合同处理。

　　2.乙方配备一名该工程项目部认可的现场专职安全员，协助该工程项目部安全员对现场的安全管理，并配合该工程项目部及有关部门开展安全工作，积极接受有关人员对本班组的安全、文明施工进行检查，负责对本班组安全隐患进行整改。

　　3.乙方自备的雨衣、安全带、安全帽等个人劳保用品等均必须提供相关部门的台格证。如乙方所使用的安全防护用品如不能提供相关合格证或不能及时进场，甲方或该工程项目部有权自行购买合格产品，相应费用从乙方总费用中扣除。

　　4.在施工过程中，乙方必须佩戴安全帽及安全防护用品；特殊工种、高危工种作业人员必须佩带专门的安全防护用品。不得违规操作，否则视性节轻重处以____元的罚款。

　　5.若因乙方原因引发的安全事故，由乙方负全责。

　　6.安全方面若不服从该工程项目部管理，该工程项目部有权视情节轻重处以____元/次的罚款，直至勒令退场。

　　7.若因乙方未按安全施工规范及该工程项目部的安全施工方案、该工程项目部生产例会下达的书面安全管理目标及方案、书面安全交底而引起的安全事故，事故损失____万元以下的，由乙方负全责；事故损失达____万元以上的，甲方可酌情给予一定数量的补偿：若因乙方原因引发的三次以上的安全事故，由乙方负全责。

　　十七、文明施工：

　　1.乙方按该工程项目部现场文明旋工管理有关文件规定进行文明管理。

　　2.乙方在施工期间不得破坏生产和生活设施以及安全设施，不得随地大小便或倾倒垃圾及剩饭菜，保持现场整洁、卫生、文明。乙方应在该工程项目部指定房间内住宿，并负责乙方所住宿房间（含卫生间、厨房、公共厕所）的环境卫生清理。

　　3.乙方不得在宿舍内私拉乱接电线，严禁使用电炉、电磁炉等用电功率____瓦以上的电器，若由发现，按____元，次处以罚款。乙方应爱护宿舍内用电电线、灯头，在退场时如数归还该工程项目部。

　　4.该工程项目部如发现乙方违反文明施工，将以罚款论处。罚款金额视情况轻重处理____元/次。

　　十八、现场治安；

　　1.自觉遵守国家、地方*的法律、法规、治安条例，服从该工程项目部的`治安管理，不准留宿非本工地生产人员，作好自身的防盗、防火工作。遵守国家有关计划生育的规定，乙方应配合与有关部门签定计划生育合同。现场严禁家属居住（不含在本工地上班的职工家属人员）。

　　2.乙方必须将施工人员花名册、身份证、暂住证等复印件交该工程项目部备案、管理，人员退场必须事先通知该工程项目部。

　　3.乙方有义务制止治安事件的发生，禁止酗酒闹事、打架斗殴，违反者甲方将对其按文明施工处罚办法进行罚款处理，造成事故者后果自负。

　　4.严禁赌博，否则按文明施工处罚办法处以罚款。

　　5.乙方代表对乙方组**员负责，所有进场人员必须年满18周岁以上、身体健康、无传染病、能胜任建筑施工、无民事或刑事问题的合法公民。

　　十九、其他：

　　在执行本合同过程中，以下几条乙方必须遵守执行：

　　1.带班人员必须坚守岗位：现场操作工人在佩戴好个人安全用品外，不得在外架及其他有安全隐患处休息。

　　2.绝对服从工长管理若出现拒绝只想情况，无条件退场。

　　3.因栋号较多，不排除各栋号同时施工，必须确保充足的劳动力，否则按____元/次处以罚款。

　　4.班组所配置的代班人员，杜绝讨价还价讲条件，否则无条件退场和马上更换代班人员。

　　若在执行合同过程中，违背以上条款，按____元每次处以罚款。本合同壹式叁份，甲乙双方各执壹份，该工程项目部执壹份，未尽事宜，甲乙双方另行协商解决。

　　甲方（签章）：____________ 乙方（签章）：________

　　项目部（签章）：__________ 签约时间：____________

班组施工合同5

　　总包单位：安徽方圆建设有限公司 （以下简称甲方

　　施工班组：安徽同发建筑劳务有限公司 （以下简称乙方）

　　工程名称： 店岗二期17#、18#、19#、23#楼

　　工程地点： 合肥市瑶海区龙岗路与新安江交口

　　为进一步明确甲、乙双方在施工过程中各自承担的安全责任，保护施工人员的安全和身体健康，防止因工伤亡事故的发生，依据《中华人民共和国安全生产法》、《中华人民共和国建筑法》和《劳动法》及有关法律法规的规定，签订本协议。

　　本协议经甲、乙双方签字后生效，具有同等法律效力，双方应认真执行。

　　第一章 甲、乙双方共同责任

　　一、甲、乙双方共同遵守国家有关安全生产的法律、法规和规定，认真执行国家、行业、公司安全生产规章制度。

　　二、在甲方的统一领导下，组成施工现场安全生产领导机构，定期召开安全工作会议，建立健全安全生产责任制和群防群治制度，制定各项安全生产规章和安全生产目标责任，形成一体化的安全生产监督管理体系和保证体系，并按照职责分工抓好落实。

　　三、坚持“安全第一、预防为主、综合治理”的安全生产方针，不得违章指挥和违章作业。在组织施工生产时先落实安全保护措施，防止事故发生。

　　四、抓好安全教育；严肃劳动纪律；规范安全行为；净化作业环境；禁止野蛮施工，防止施工扰民。

　　五、发生事故立即采取措施保护现场，抢救伤员，防止事故扩大，并应分别及时报告上级主管部门组织事故调查小组，查清事故原因，确定事故责任，按照“四不放过’’的原则拟定改进措施，提出对事故责任者的处理意见。

　　第二章 甲方的具体责任

　　一、甲方对施工现场安全管理负全责，组织指挥现场安全生产，向乙方公布本企业、本施工现场安全生产规章制度，对乙方安全生产实施监督管理。

　　二、编制工程项目安全施工组织设计，并分解到乙方分包项目。

　　三、在安排乙方工作时，以书面形式向乙方施工负责人进行安全技术交底，交底由甲、乙双方负责人和安全技术人员签字备案。施工中监督乙方按交底内容实施。

　　四、对乙方进场职工进行登记造册，复验身份证件，按名单对乙方负责项目级安全教育，乙方负责队级、班组级安全教育，建立安全教育档案。对分包单位的特种作业人员资格进行验证。协助乙方做好特种作业人员的培训、考核、持证工作，制止非特种作业人员从事特种作业。

　　五、向乙方提供良好的、确保安全生产的劳动作业环境，所提供的电气设备、机械、工器具、安全防护用品等。

　　六、对乙方自带机具、设备、安全防护用品等进行技术指标、安全性能检验，合格者方可进入施工现场。并监督乙方正确安装使用和拆除。

　　七、对乙方施工工序、操作岗位的安全行为进行日常监督检查，纠正违章指挥和违章作业。发现严重违章违纪和事故隐患，立即责令停工，监督整改并按有关规定进行处理、处罚。严重者中止合同，清退出场，所造成的一切经济损失由乙方承担。

　　八、对施工现场的各种安全设施和劳动保护用品定期检查，及时消除隐患，保证其安全有效。

　　第三章 乙方的责任

　　乙方在甲方统一指挥监督下对本班组施工中安全工作负直接责任，按其职责分工，具体履行以下责任：

　　一、接受甲方的指挥和监督，遵守甲方的安全管理制度，参加工地安全生产领导机构，出*安全工作会议，执行会议决议。

　　二、对本班组的施工人员登记造册，如实向甲方报告，接受甲方入场前的安全教育。如有人员调整时，立即报告甲方，并进行安全教育，未经安全教育的，不得进入施工现场。不得录用无身份证的人员和未满16岁的童工，不得安排50岁以上的施工人员从事强体力劳动。

　　三、各施工班组应设1名兼职安全员，负责操作中的安全检查。

　　四、不安排非特殊工种人员从事特种作业，不安排患有高血压，心脏病及其它不适于高空作业的人员从事挖孔作业。

　　五、向甲方申报自带的劳动保护用品及机具、设备，经验收合格合格后使用。禁止任何人私自拆除安全防护设备或设施。

　　六、设置必要的职工生活设施，并符合卫生、通风、照明等要求，职工的膳食、饮水供应等符合卫生要求。

　　七、有权制止甲方违章指挥。

　　八、教育本单位职工遵章守纪，不违章指挥和违章操作。施工中如因乙方施工人员违章指挥、违章作业、违反安全纪律、违反安全技术操作规程而发生伤亡事故，其损失由乙方负责。

　　九、其它

　　此协议作为分包合同附件，一式两份，甲、乙双方各执一份。

　　协议订立时间： 年 月 日

　　协议签订地点： 项目部办公室

　　甲方负责人： (签字)

　　乙方负责人： (签字)

班组施工合同6

　　用 工 单 位： （简称甲方）

　　提供劳务班组： （简称乙方）

　　甲方在施工 工程中，为了保证安全生产和文明施工紧密配合，达到“安全第一、预防为主”的原则，双方协商签定承包指标协议书如下：

　　一、班组长 （身份证号码： ；家庭住址： ；联系电话： ）。施工人员合计总数计 人。

　　二、乙方除执行合同条款外，同时必须遵守甲方的一切安全防火、防盗及治安管理规章制度。

　　三、规定：

　　1、各班组应按规定配备一名兼职安全员，负责本班组安全生产工作，并且每旬应向项目部专职安全员汇报一次情况，每月向项目经理汇报一次安全生产工作。

　　2、班组对新进场的工人要造花名册，并进行三级安全教育；各班组每周要召开一次班组安全生产例会。

　　四、安全生产指标：

　　1、杜绝死亡与重伤事故，轻伤事故频率不超过1、2‰。

　　2、无发生火灾与机械伤害事故；

　　3、无发生交通安全事故；

　　4、安全活动考核指标：事故隐患整改率达100%；

　　五、安全生产纪律：

　　第一条：凡是进入施工现场的工人必须按规定正确使用建筑“三宝”（即安全帽、安全带、安全网）。

　　①、进入施工现场，必须正确戴好安全帽，凡是不按规定戴好安全帽的给予经济罚款50元，发现一次罚一次。

　　②、高处作业必须按规定拴好安全带，如有不拴者，由施工员与安全员责令其停工，按旷工处理，并给予经济罚款100元。

　　③、二米以上的高空，要按规定挂设好安全网，如不按规定挂设好安全网而发生事故的，要给予经济处罚100元。

　　第二条：严禁光脚或穿高跟鞋、拖鞋及防滑性差的硬底鞋，喇叭裤和不穿衣服进入施工现场，如有违章者罚款50元（如是现场管理人员加倍重罚）。

　　第三条：严禁洒后作业，违者罚款100元。且施工员与安全员有权隔止其施工作业（并按旷工处理），否则造成一切责任，由自己负责。洒后闹事者，按公司有关治安管理条例处惩。

　　第四条：施工现场严禁打架、闹事，违者视情节轻重，有权责令其停工、写检查，并给予经济处罚200元。

　　第五条：凡是电器设备不按规定作接零、接地保护的，对操作电工罚款50元；私接电线的罚款100元。

　　第六条：配电箱必须加锁管好，配电箱内不得放工具和其它杂物，违者处罚50元。

　　第七条：现场的防护设施，末经施工管理人员同意的，任何人不得拆除。如有发现，给予罚款200元。

　　第八条：严禁在施工现场随地在小便，违者罚款50元。如有第二次违章者，必定重罚。

　　第九条：施工现场临时工棚、职工宿舍、配电室、木工棚与仓库等重点防火部位应配备消防器材，严禁使用三炉（如电炉、煤油炉、火炉），如果有被发现的，除没收炉具外，并给当事人处已100元罚款。

　　以上规定经甲、乙双方签字之日起执行，罚款从各班组工资中扣除。

　　甲方代表： 乙方：

　　签定时间： 年 月 日

班组施工合同 (菁华6篇)扩展阅读

班组施工合同 (菁华6篇)（扩展1）

——班组施工合同（精选十篇）

　　班组施工合同 1

　　发包方（甲方）：________________

　　承包方（乙方）：________________

　　甲方同意将________与________的幕墙工程劳务工作发包给乙方。为明确双方的权利和义务，确保工程的工期、质量、安全和文明施工，经甲、乙双方共同商定达成以下协议，共同遵守执行。

　　一、工程名称：________________

　　二、工程地点：________________

　　三、结构形式：________________

　　四、面积：____________________

　　五、工期：____________________

　　六、质量：____________________

　　七、开工时间：________________

　　八、承包方式：________________

　　九、承包的工作范围：

　　1.龙骨安装、石材安装、玻璃安装、干挂清水装饰板安装、幕墙避雷、幕墙防火等图纸所含分项工程中所有做工任务及所有工序。

　　2.所有旌工机其自理，跳板的铺设，施工中所嚣安全绳、安全带、安全帽及其他防护用品。

　　3.龙骨安装、石材安装、玻璃安装、干挂清水装饰扳安劳，幕墙避雷、幕墙防火的清理、清洁，旋工后对本道工序所造成的污染面的清理、清洁。

　　4.原材料下车堆码及堆码场地的清理（不含石材下车）。

　　5.工完场清，日作日清。剩余材料的入库、归还及归还时的上车。夜阉旌工所需灯具的借出及归还。

　　6.现场安全及文明旖工，本班组住宿处的安全、文明、环境卫生的管理及所需要的工作。

　　7.班组内部的管理及服从该工程项目部管理。

　　8.因乙方原因造成的返工。（含返工所需人工及材料）

　　9.本道工序完成后向下道工序的移交。

　　10.以上内容除以下承包单价所注明有单价外，其余价格均己包含在以下承包单价项内，不得再计较。

　　十、承包单价：

　　1.石材幕墙：____________________

　　2.玻璃幕墙（玻璃雨棚）：_________

　　3.外墙干挂水泥板：______________

　　4.以上承包单价中已含幕墙防火和避雷施工，并且包含劳动法所规定的其他费用及该工程项目部安排的节假日、夜班等加班费用。

　　十一、工程量计算及结算方式：

　　1.本合同承包工程量按乙方实际完成的各分项工程量计算。

　　①钢架完成____%；

　　②石材完成____%。

　　2.进度款支付：每月按当月实际完成的各分项工程量的____%支付进度款。

　　3.结算：一期承包内容在本工程竣工验收____周内后按所完成以上承包内容工程量的____%支付所承包内容的工程款，尾款在本项目竣工备案办理后一周内付清。

　　十二期、工期及工期要求

　　1.总工期按项目部所订工期计划。

　　2.因乙方原因造成工期延误，则按____元/天处以工期延误罚款直至勒令退场，且退场结算按已完成的本合同承包内容的____％计算。若因甲方原因造成耽误，则工期顺延。

　　3.按照该工程项目部的施工进度要求实旋，满足施工的需要，确保工程的顺利进行。

　　4.合理组织劳动力，对该工程项目部下达的施工作业计划，必须按丑寸或提前宪成。否则，造成损失由乙方自行承担。

　　十三、乙方的权利和义务：

　　1.服从该工程项目部的现场施工管理和指挥，根据该工程项目部提供的施工方案进行施工，不得擅自更改，对施工方案的错误及不合理之处，有义务在施工前及时上报该工程项目部提请修改。乙方若不服从该工程项目部管理，甲方及该工程项目部均有权终止合同并按已完成本合同承包内容的____％计算乙方退场费。

　　2.乙方不得将承包内容转包给第三方施工，若发生，则按已完成的本合同承包内容的____%计算乙方退场费。

　　3.乙方负责支付自聘（雇）人员工资及办理贵阳市规定的暂住费用并负责将每月发放的`签名册一份交给该工程项目部财务部门备案。

　　4.乙方配备的操作人员必须持有效证件方可上岗。

　　5.乙方班组长每天必须____小时在现场，若查出不执行该条，则按____元/次处以罚款。乙方班级长必须参加该工程项目部的生产例会，否则按____元/次处以罚款。

　　十四、材料、设备管理

　　1.该工程项目部负责提供以上承包内容施工所需原材料。

　　2.乙方自各的所有材料、施工工具、机械均由乙方自己保管，若有丢失，乙方自行承担责任。因乙方施工所造成的机其、钢管扣件损坏由乙方负责自己修复、赔偿。

　　3.乙方在施工过程中必须做到当天借出的工具及设备当天必须归还，原材料必须统一堆放，厉行节约。

　　4.乙方施工中所用原材料，应合理计划及使用，不得浪费，否则废料的____％由乙方负责。

　　5.乙方以上承包内容中的材料损耗率控制在____％以内，超出____％外的材料损耗，由乙方负责赔偿、补齐。

　　十五、质量要求：

　　1.乙方在施工过程中必须严格按照有关幕墙等分项工程施工有关规范、标准的要求以及该工程项目部发出的指令，做到精心施工、认真管理。

　　2.乙方必须做好自检工作，随时接受该工程项目部及有关部门的检查。

　　3.乙方现场配备一名经甲方及该工程项目部认可的技术员及质量员，负责对乙方所承包的分项工程工程进行技术指导及施工指挥，负责对所承包分项工程的进行施工，负责与其他工种的配合，并配合该工程项目部对工程进行质量检查。负责对本班工作进行自检及移交，自检合格后方可让该工程项目部进行验收并向下道工序移交，如验收不合格，不得向下道工序移交并及时返工。

　　4.若质量达不到规范规定分项工程施工标准，乙方无条件进行返工，返工所产生的一切费用由乙方自行负责。

　　5.若因乙方未按规范及该工程项目部的施工方案、该工程项目部生产例会下达的书面质量管理目标及方案、书面技术交底而引起的质量事故，事故损失____万元以下的，由乙方负全责；事故损失达____万元以上的，甲方可酌情给予一定数量的补偿；若因乙方原因引发的三次以上的质量事故，由乙方负全责。

　　十六、安全要求：

　　1.在施工中，乙方必须按照工程建设安全生产有关管理规定、严格按照安全标准组织施工，采取必要的安全防护措施，服从该工程项目部安全管理，做好自行安全检查工作，消除事故隐患，随时接受项目部及行业安全检查人员的监督检查。若乙方违反安全管理规定，甲方将视情节对乙方进行经济处罚或终止分包合同处理。

　　2.乙方配备一名该工程项目部认可的现场专职安全员，协助该工程项目部安全员对现场的安全管理，并配合该工程项目部及有关部门开展安全工作，积极接受有关人员对本班组的安全、文明施工进行检查，负责对本班组安全隐患进行整改。

　　3.乙方自备的雨衣、安全带、安全帽等个人劳保用品等均必须提供相关部门的台格证。如乙方所使用的安全防护用品如不能提供相关合格证或不能及时进场，甲方或该工程项目部有权自行购买合格产品，相应费用从乙方总费用中扣除。

　　4.在施工过程中，乙方必须佩戴安全帽及安全防护用品；特殊工种、高危工种作业人员必须佩带专门的安全防护用品。不得违规操作，否则视性节轻重处以____元的罚款。

　　5.若因乙方原因引发的安全事故，由乙方负全责。

　　6.安全方面若不服从该工程项目部管理，该工程项目部有权视情节轻重处以____元/次的罚款，直至勒令退场。

　　7.若因乙方未按安全施工规范及该工程项目部的安全施工方案、该工程项目部生产例会下达的书面安全管理目标及方案、书面安全交底而引起的安全事故，事故损失____万元以下的，由乙方负全责；事故损失达____万元以上的，甲方可酌情给予一定数量的补偿：若因乙方原因引发的三次以上的安全事故，由乙方负全责。

　　十七、文明施工：

　　1.乙方按该工程项目部现场文明旋工管理有关文件规定进行文明管理。

　　2.乙方在施工期间不得破坏生产和生活设施以及安全设施，不得随地大小便或倾倒垃圾及剩饭菜，保持现场整洁、卫生、文明。乙方应在该工程项目部指定房间内住宿，并负责乙方所住宿房间（含卫生间、厨房、公共厕所）的环境卫生清理。

　　3.乙方不得在宿舍内私拉乱接电线，严禁使用电炉、电磁炉等用电功率____瓦以上的电器，若由发现，按____元，次处以罚款。乙方应爱护宿舍内用电电线、灯头，在退场时如数归还该工程项目部。

　　4.该工程项目部如发现乙方违反文明施工，将以罚款论处。罚款金额视情况轻重处理____元/次。

　　十八、现场治安；

　　1.自觉遵守国家、地方**的法律、法规、治安条例，服从该工程项目部的治安管理，不准留宿非本工地生产人员，作好自身的防盗、防火工作。遵守国家有关计划生育的规定，乙方应配合与有关部门签定计划生育合同。现场严禁家属居住（不含在本工地上班的职工家属人员）。

　　2.乙方必须将施工人员花名册、身份证、暂住证等复印件交该工程项目部备案、管理，人员退场必须事先通知该工程项目部。

　　3.乙方有义务制止治安事件的发生，禁止酗酒闹事、打架斗殴，违反者甲方将对其按文明施工处罚办法进行罚款处理，造成事故者后果自负。

　　4.严禁赌博，否则按文明施工处罚办法处以罚款。

　　5.乙方代表对乙方组**员负责，所有进场人员必须年满18周岁以上、身体健康、无传染病、能胜任建筑施工、无民事或刑事问题的合法公民。

　　十九、其他：

　　在执行本合同过程中，以下几条乙方必须遵守执行：

　　1.带班人员必须坚守岗位：现场操作工人在佩戴好个人安全用品外，不得在外架及其他有安全隐患处休息。

　　2.绝对服从工长管理若出现拒绝只想情况，无条件退场。

　　3.因栋号较多，不排除各栋号同时施工，必须确保充足的劳动力，否则按____元/次处以罚款。

　　4.班组所配置的代班人员，杜绝讨价还价讲条件，否则无条件退场和马上更换代班人员。

　　若在执行合同过程中，违背以上条款，按____元每次处以罚款。本合同壹式叁份，甲乙双方各执壹份，该工程项目部执壹份，未尽事宜，甲乙双方另行协商解决。

　　甲方（签章）：____________ 乙方（签章）：________

　　项目部（签章）：__________ 签约时间：____________

　　班组施工合同 2

　　发包人：

　　承包人：

　　依照《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建设法》、《建设工程质量管理条例》、《建设工程安全管理条例》等有关法律法规及集团公司颁发的《项目管理办法》和公司有关规定，遵循*等、自愿、公开和诚实信用原则，双方就本工程各事项协商一致签订本合同。

　　一、工程概况：

　　1.1工程名称：康定园附属工程

　　1.2工程地点：青年大道康定园A区院内

　　1.3工程内容：康定园A区内道路，污水、雨水系统配套的下水管，检修井以及水电消防井盖板、水表井。

　　土建部分：片石挡土墙、室外楼梯、休闲广场、A6、A7栋中间刚性防水及道路以及发包人安排的其它附属项目。

　　二、承包方式：

　　包工包料

　　三、工程工期：

　　20__年元月3日—20__年5月30日

　　四、工程质量和检查验收：

　　4.1本工程质量达到国家合格工程验收标准

　　4.2施工期间承包人严格按照施工图纸、技术交底、变更通知单及国家有关规范规程和标准进行施工。接受发包人监督检查，发生工程量由发包人派出代表现场核实签证。

　　五、工程价款的结算和支付方式：

　　5.1小区内的道路，污水、雨水系统配套的下水管，检修井以及水电消防井盖板、水表井，按《湖南省95市政工程单位估价表》计算套价，按20__年暂行办法中间值取费及地方性材料季度调差，税前优惠8%。

　　5.2土建部分：片石挡土墙、室外楼梯，按99定额五类工程进行取费及地方性材料季度调差，人工按50元/工日调整，税前优惠8%。

　　5.3承包方上交发包方工程三公司管理费，按工程结算前总造价3%计算。

　　5.4付款方式：因本工程工期短，按施工季度核实工程量分批拨款，工程完工后附足预算总造价的80%，余款除预留3%的保修金外，其余部分待工程完工验收后三个月内办完结算一次性付清。

　　六、其他事项：

　　6.1发包方协商各栋号及周边关系，提供施工用水源及用电源。

　　6.2承包方严格按照国家有关规范规程和集团公司有关工程那个技术质量安全文明。机械设备等管理方法组织施工，遵守执行公司的各项管理制度及规定。

　　6.3小区内排水设施，道路等配套工程为二年进行保修，并预留3%的保修金。保修期内，承包人接到发包人的通知三天内派人维修，逾期不到，发包人另请维修，去费用由承包人支付。

　　***保修费返回办法：保修费一年期满返回1.5%，两年期满全部返还。

　　七、

　　其他未尽事宜，双方协商处理，合同签字后生效。

　　发包人：承包人：

　　代表：代表：

　　合同签订日期：

　　班组施工合同 3

　　立合同单位：

　　甲方：

　　乙方： 身份证号：

　　根据国家和江西省建设工程项目的有关法律、法规规定，为明确甲乙双方的权利和义务，确保工程项目的质量和安全，保障双方的合法权益，经双方协商，特签订本协议。

　　第一条工程项目名称：恒昌华城二期2#、11#、楼地块

　　第二条工程地点：胜利路与云桥路交界处

　　第三条乙方劳务施工范围和内容

　　结构(基础、主体)所有钢筋制作、焊接(对焊、搭接焊等)，安装、线材冷拉、搬运(包括成品及原材料现场搬运)，包括现浇板、梁及预制过梁、外墙结构线条钢筋、墙拉筋、窗套凸窗钢筋、所有钢筋网片、接桩、管桩内钢筋笼制作焊接,安放等，以及钢筋(包括提供和建设单位结帐钢筋翻样单)翻样，自配电焊工、自带扎丝、切割机片，做好现场落手清工作，(除钢筋原材料)钢筋切断机、电焊机、弯曲机、切割机其余均由乙方自负)。其中包括塔吊基础钢筋制安在内(电渣压力焊，连接由乙方负责施工)。

　　第四条开工、完工日期

　　4.1本工程项目(暂)定于20xx年05月10日起开工至20xx年8月30日全面完工，共计585日历天。具体开工日期以甲方通知为准。

　　4.2在本条第1款规定的施工期内，由于非乙方原因(包括业主、甲方、第三方、不可抗拒因素等)造成的工期延误，经甲方驻现场负责人核实认可，并作书面通知，工期相应顺延。

　　4.3由于乙方原因造成的工期延误，3天以上甲方每天以本合同总价的5%作为罚金，在结算款中扣除。

　　4.4若上述条款与本合同中其它条款相抵触，则以罚款金额高的条款为准。

　　第五条结算方式

　　5.1本合同单价按建筑面积32元/m2结算(花槽、走道按全面积计算，包括基础及塔吊基础等);，以后不因任何市场原因而调整(本单价已包含第三条“劳务施工范围和内容”中规定的所有项目费用)。

　　5.2付款方式：先由班组垫付工人工资及生活费到3层，至第3层开始按月预发实际施工中的工程量80%，当工程主体封顶完成，经质监部门验收合格后，由乙方上报结算单，经甲方审核后，支付90%的结算款，扣除原支付的，余款在经质监部门验收合格60日后付清。施工中途如有退场的工人工资均由乙方负责解决，甲方不再另外支付中途结算款。

　　5.3施工过程中发生的临时用工，依据签证结算时一次结清，技工按200元/工日，普工按160元/工日。

　　5.4本合同乙方施工范围暂定为恒昌华城二期(甲方有权对施工段进行调节，乙方无条件执行)，待乙方施工进度、质量及节点能满足甲方要求，再划分其他施工工作量。而合同规定由乙方完成或提供配合的工作(包括合同、会议纪要约定内容以及设计变更执行、安全文明施工、成品保护等)，如乙方拒绝完成或不能按甲方指令要求完成，甲方即可安排其他班组完成，所发生的`费用(另加20%的管理费)从乙方当月工程款中扣回，影响工期的责任均由乙方负责。

　　5.5为了严肃合同，体现甲、乙双方诚意，合同签订后乙方必须向甲方提供贰万元信誉保证金，该保证金待该工程基础分部工程验收合格后，甲方一次性无息退还给乙方，如乙方违约甲方有权没收其信誉保证金。

　　第六条工程质量与文明施工

　　6.1工程质量必须达到《建筑安装工程质量检验评定标准》的有关要求和省、市人办颁发的有关规定，乙方必须自觉接受市、县及甲方监督机构的督促、检查。

　　6.2经双方商定，上述施工范围的工程质量必须达到合格等级标准争创优良;达不到罚合同价的1%。

　　6.3分部分项、隐蔽工程的验收，有乙方书面通知甲方，甲方应在乙方通知时间内验收，未经验收或验收不合格的，乙方不得擅自进行下一道工序的施工，经整改后复验不合格者，甲方有权对乙方采取有关罚款措施，同时乙方应承担由此造成的损失。

　　***分部分项的质量等级以专业质监机构对该分部分项工程的最终核定等级为结论。

　　6.5经专业质监机构验收后达不到规定等级的分项项目，处以1.0元/M2罚金。

　　6.6文明施工目标：无重大伤亡事故，确保省、市文明工地。如未能实现此目标罚款合同价的1%。

　　第七条安全管理

　　7.1乙方必须严格执行省、市人民**关于《省、市外来流动人员管理条例》及时申报办理暂住人口登记手续，严禁使用“三无”盲流人员，施工区域及生活区域不准带家属居住。甲方保卫部门负责督促、检查。

　　7.2乙方必须建立健全严格的规章制度，报送甲方项目部存档，每月一次向甲方汇报管理工作对“条例”的执行情况，甲方管理人员定期或不定期的检查评估。

　　7.3乙方必须自觉遵守国家法律、法规，不准打架、斗殴、赌博、聚众闹事，严禁偷盗、流氓活动和违法乱纪行为的发生，对违纪者采取批评教育、罚款直至清退，对触犯刑律者依法送交有关部门追究刑事责任。

　　7.4甲乙双方必须在开工前制定有针对性的安全技术措施，乙方必须严格按安全技术措施施工。

　　7.5甲方提供的机械、设备、脚手架等，在搭设安装完毕提交乙方使用前，甲乙双方共同按规定验收，并作好验收和交付使用手续;严禁乙方在未经验收和验收不合格的情况下使用，否则，由此造成的后果概由乙方负责。

　　7.6乙方所有人员必须持证上岗，对于机械操作人员，乙方必须上报操作人员名单，报审批后方可操作，特殊工种作业人员必须经培训合格后方可上岗。

　　7.7乙方不得录用无效证件的盲流人员，工人的进出调动要及时上报项目部，均应在项目部受控状态下进行。

　　7.8凡新上岗工人，必须执行先教育、后上岗的制度，未经教育者不准上岗，未到项目部登记的工人，乙方擅自使用的，如发生安全事故，一切后果均由乙方负责。

　　7.9甲乙双方必须对上岗工人进行三级安全教育。

　　7.10由于双方责任发生的工伤事故，医疗费用在10000元内的，由班组承担;10000元以上，项目部承担。由于乙方或乙方工人责任发生的工伤事故，所有费用由该班组自理。

　　7.11由于班组责任区内发生打架、工人退场费用，由乙方承担。

　　第八条现场标准化管理

　　8.1工地仅设建筑垃圾中转场地，建筑垃圾不得从高处往下抛洒，必须袋装运至建筑垃圾中转场地。必要时应洒水湿润，防止飞扬。施工现场各类垃圾应当天清理，否则由甲方指派人员清理，费用从工程款中扣除。

　　8.2施工现场设男女厕所，保持清洁无污染，讲究卫生，不随地大小便，不乱抛生活垃圾，一经发现，则责成在发现区域内班组负责加以整改。

　　8.3钢筋成材和未制作加工材料要分开堆放。施工现场上材料堆放整齐，预埋件、垫块等应筑池存放。楼层上垃圾应及时清理，打扫干净，楼梯通道不得堆放材料，确保场貌整齐、整洁、有序、文明。材料堆场必须做到硬地坪施工。

　　8.4现场文明施工，注意施工安全，严格按施工安全条例施工，并定期进行施工安全教育，各机械操作须持证上岗。

　　8.5施工过程中，教育施工人员认真做好个人每天工作完成后的落手清工作，当天做到工完料净地清，并对建筑垃圾工作当天及时清理运走，不准在现场堆放，并在第一时间运到指定堆放地点。不得倒入河道和业主生活垃圾容器。

　　8.6严禁高空抛物。工程建设中每个楼层的多余材料、建筑垃圾必须先集中，通过井架运输到地面，放到指定地点，严禁向下抛洒扬尘。一旦发现，每次扣工程款200元，不再返还，以甲方或监理提出即生效。在脚手架拆除期间内此条可允许有小量垃圾不受此限制，但较大量垃圾仍应遵守此项规定。

　　第九条附则

　　1、本合同经甲乙双方签字盖章后生效，本施工项目验收完毕，价款结清后自行失效。

　　2、本合同一式三份，甲乙双方各执一份，公司财务部一份。

　　3、本合同签订地点：现场办公室。

　　甲方：__________________ 乙方：__________________

　　项目经理：__________________ 施工班组：__________________

　　电话：__________________ 电话：__________________

　　身份证号码及家庭地址：__________________

　　本协议签订日期：____年____月____日

　　班组施工合同 4

　　甲方：_____________

　　乙方：_____________

　　根据《中华人民共和国民法典》《中华人民共和国建筑法》及其他相关法律、行政法规，遵循*等、自愿公*和诚实信用的原则，双方就本建设工程施工事项协商一致，订立合同。

　　一、工程概况

　　工程地点：_________________

　　工程内容：_________________

　　二、合同工期

　　开工日期：_____________年______月______日起至___________年__________月__________日止。遇天灾等不可抗拒因素可以顺延

　　三、质量标准工程质量标准，达到国家统一质量验评合格标准。

　　四、合同价款工程完工以后，以实际工程量计算。合计总价款________________元(大写人民币_____________元)。

　　五、付款方式工程开工前先付_____________%，工程竣工验收后一次性付清余款。

　　六、安全责任在施工过程中，乙方应制定安全规章制度，施工人员必须严格按照安全规章制度施工，杜绝违章作业。在施工过程中，出现一切工伤事故由施工方自行自负，与甲方无关。

　　七、本合同自签订之日起生效。

　　八、本合同一式两份，甲乙双方各执一份，双方签字盖章后具有同等法律效力。

　　甲方(盖章)________________乙方(盖章)________________

　　_____年_____月_____日 _____年_____月_____日

　　班组施工合同 5

　　甲方：(以下简称甲方)

　　乙方：(以下简称乙方)

　　依照《中华人民共和国经济合同法》及国家***、省市建委对建筑装饰工程的有关规定，经双方协商签定合同如下：

　　一、 工程概况及承包方式

　　1、 工程名称：

　　2、 工程地点：

　　3、 工程承包方式：包工包料

　　4、 工程概况：建筑面积12272.00*方米。

　　二、 工程装修内容

　　综合楼室内棚面、墙面、地面、电气等装饰工程

　　三、 工程造价

　　工程造价以施工图纸、甲方的使用要求及设计要求为依据;

　　工程造价为：￥ 元。(以甲方认定的单价为准，工程量竣工后以审计为准)

　　四、 工程期限

　　工程开工日期： 年 月 日

　　工程竣工日期： 年 月 日

　　五、 质量要求

　　按国家***行业标准2

　　混凝土施工： 35元/m3

　　砌石施工（桥底铺砌30cm厚、砂浆抹面）： 15元/m2

　　钢筋制作安装： 200元/t

　　上述单价为综合价,包括与其有关的清基、排水、材料场内运输、脚手架施工、材料看管、砼养护、人工打夯、搅拌机安装拆除、安全防护及其他辅助作业，本工程实行闭口包干，施工中不再发生计时工、估工、点工等一切零星用工。

　　2、付款方式

　　本工程无预付款。每月25日验收合格后，按完成的合格工程量结算70%，剩余工程款在工程完工验收后再行支付。

　　3、由乙方原因造成的返工费用（包括材料、机械、人工等费用）由乙方承担全部费用，甲方将从乙方的人工费中扣除。

　　第八条：工 期

　　1、 工期 50 天为控制目标。

　　2、乙方应遵从甲方的总体施工计划和工期要求。施工组织设计和工程进度计划一经甲方同意，应严格执行。

　　3、乙方自身原因造成的工期拖延，甲方将给予每拖延一天XX元的罚款。拖延十五天以上，乙方自行退场。

　　4、工程一经验收通过，乙方必须在一周内撤离现场，包括所有施工人员、机具设备等，做到工完场清。

　　第九条：安全施工和文明施工

　　1、安全目标是确保不发生一起安全事故。乙方应按苏州市有关部门规定做好安全教育、安全防护（包括为所属人员自备个人防护用品）等工作。本合同后附安全协议，作为本合同补充协议。

　　2、乙方必须保证安全、文明施工，发生安全事故，一切损失由乙方承担。乙方人员发生伤亡事故时，应立即抢救并负责保护好现场。

　　3、乙方如发生打架斗殴、与附*居民发生纠纷、无身份证、暂住证现象，损害总包单位企业形象、不按合同约定无故到市**、业主方闹事等现象，甲方将根据情节严重程度给予每次500元罚款，罚款在当月工程款中扣除。

　　4、乙方应按甲方的管理要求做好文明施工，材料堆放整齐，及时清运乙方施工产生的建筑垃圾，做到工完场清，保持现场的整洁。乙方达不到甲方的文明工地标准要求时，甲方有权令其整改，并将对其处以相应罚款。

　　第十条：质量要求

　　1、本工程质量等级要求为优良，未达到100%优良，甲方将根据业主对项目的处罚的1.5倍对乙方进行处罚。如因乙方原因出现质量问题发生返工现象所造成的一切经济损失将由乙方承担。甲方如在过程中发现乙方违规操作，甲方现场管理人员当场罚款，金额视情节轻重确定，并将在当月的工程款中扣除，

　　2、乙方必须遵照国家颁发的施工验收规范、质量检验标准、设计要求及业主代表发出的指令，严格按施工组织设计和施工方案进行施工，并建立安保体系，健全质量日常检查制度，做好自检记录。

　　3、隐蔽工程乙方应提前通知甲方，做好自检记录，未经业主和监理认可不得施工下道工序。

　　4、如甲方需对已同意的隐蔽工程进行复查时，若其复查结果不符合设计要求或质量不合格，复查费用由乙方承担，工期不予顺延。

　　当乙方不能满足甲方的施工要求时，甲方将有权终止合同并责令其退场，同时按甲乙双方核实的完成工作量按合同价款内的市场价格给予结算。乙方应无条件退场，甲方不再支付任何费用。

　　其它未尽事宜，双方协商解决签订补充协议，具有同等法律效力。

　　本合同经双方签字后生效。共一式肆份，双方各执两份。工程竣工结算后自行废止。

　　甲方代表： 乙方代表：

　　年 月 日 年 月 日

　　班组施工合同 6

　　发包方：_____________项目部(以下简称甲方)

　　承包方：_____________(以下简称乙方)

　　依照《中华人民共和国民法典》和《建筑安装工程承包合同条例》及共他有关法律、行政法规的规定，遵循*等、自愿、公*和诚实信用的原则，经甲、乙双方协商一致，订立本合同。

　　第一条：工程概况：

　　工程名称：________________桥梁工程

　　工程地点：_____________________

　　工程工期：_________________天

　　第二条：承包范围

　　永安路桥梁工程施工及图纸和相关文件要求及施工工艺所要求的施工内容和施工中需要配合的辅助工作。主要工作内容包括：清基、排水、材料场内运输、脚手架、模板、混凝土施工、砌石(含沟缝)、钢筋制安、辅助梁板安装、辅助台背回填、材料看管、混凝土养护、搅拌机安装拆除、安全防护等。

　　第三条：承包方式

　　本合同采用包清工、包小型工具(铁锹、木工工具、钢筋弯曲工具、砌石工具等)、包安全、包质量、包工期、包文明施工的方式。

　　第四条：双方责任和义务

　　一、甲方责任和义务

　　1、负责提供图纸并进行技术交底，质量交底，安全文明施工交底，负责提供水准测量控制点。

　　2、提供施工场地及施工道路，将临时用水、用电线路接至施工场地旁边。

　　3、组织落实安全措施。在乙方人员进场后，甲方将进行安全文明施工及法制教育，搞好安全生产管理。

　　4、监督、考核乙方在施工中的质量、安全、文明施工、工期、合法用工及限额领料等工作。对乙方达不到要求时，随时提出限期整改，督促检查乙方整改。

　　5、实行限额领料制度，对乙方限额领料情况进行考核和奖惩。

　　二、乙方责任和义务

　　1、乙方一切食宿问题自行解决。

　　2、乙方必须服从甲方监督，按照甲方的统一部署进行施工，服从甲方项目经理部的全面管理、协调安排，对于不服从甲方管理人员监督指挥的，按200元/人.次罚款，在工程款中扣除。

　　3、乙方工人必须满足施工进度、工程质量、材料管理及安全文明施工的要求。对特殊工种操作人员，必须持证上岗并向甲方提供有效复印件。否则甲方有权另聘工人承担该部分工作，发生费用直接从乙方工程款中双倍扣除。

　　4、乙方应在合同签订后向甲方提供自有工人的花名册。为保证施工正常进行，施工过程中乙方更换工人要事先征得甲方现场管理人员的同意，方可更换，此项内容将作为月末考核内容之一。

　　5、施工安全防护工作由乙方负责解决，甲方提供必要材料。

　　第五条：材料管理

　　1、甲方直接将材料供应到施工现场，保证施工现场的正常施工。乙方应现场签收进场材料的质量和数量。如有异议应立刻向甲方提出，否则甲方将视为乙方已接受此批材料。

　　2、甲方在供应材料的同时提**品合格证明，乙方按有关规定进行验收，验收合格予以接受并办理交接手续，作为物资移交和结算成本的依据。乙方有责任和义务配合甲方对进入施工现场材料的验收、保管及配合取样工作。

　　3、乙方要严格按照混凝土配合比施工，确保混凝土强度达到设计要求。如施工过程中，因使用不当或错用等造成的质量安全事故，由乙方承担一切经济损失。

　　4、材料的运输、二次倒运、保管等均由乙方自行解决。乙方必须做好对成品及机械设备的保护工作，对于甲方提供的机动翻斗车、搅拌机、排污泵、振动棒等机械乙方应办理领用手续，并应承担施工过程中的维修及保养的费用。小型机具及材料等如有损坏或遗失甲方将有权按照原价的1.5倍给予罚款。

　　5、乙方必须服从甲方的安排，合理使用材料，不得出现浪费现象，一经发现甲方将给予500—__元/次的罚款，情节严重者，将重罚。

　　6、乙方必须按照设计及规范要求施工，否则所增加的一切费用由乙方全部承担。

　　第六条：合同价款及付款方式

　　1、合同综合单价：_____________

　　模板施工：_____________元/*方米

　　混凝土施工：_____________元/立方米

　　砌石施工(桥底铺砌30cm厚、砂浆抹面)：____________元/*方米

　　钢筋制作安装：_________元/t

　　上述单价为综合价,包括与其有关的清基、排水、材料场内运输、脚手架施工、材料看管、砼养护、人工打夯、搅拌机安装拆除、安全防护及其他辅助作业，本工程实行闭口包干，施工中不再发生计时工、估工、点工等一切零星用工。

　　2、付款方式

　　本工程无预付款。每月25日验收合格后，按完成的合格工程量结算70%，剩余工程款在工程完工验收后再行支付。

　　3、由乙方原因造成的返工费用(包括材料、机械、人工等费用)由乙方承担全部费用，甲方将从乙方的人工费中扣除。

　　第七条：工期

　　1、工期50天为控制目标。

　　2、乙方应遵从甲方的总体施工计划和工期要求。施工组织设计和工程进度计划一经甲方同意，应严格执行。

　　3、乙方自身原因造成的工期拖延，甲方将给予每拖延一天__元的罚款。拖延十五天以上，乙方自行退场。

　　4、工程一经验收通过，乙方必须在一周内撤离现场，包括所有施工人员、机具设备等，做到工完场清。

　　第八条：安全施工和文明施工

　　1、安全目标是确保不发生一起安全事故。乙方应按苏州市有关部门规定做好安全教育、安全防护(包括为所属人员自备个人防护用品)等工作。本合同后附安全协议，作为本合同补充协议。

　　2、乙方必须保证安全、文明施工，发生安全事故，一切损失由乙方承担。乙方人员发生伤亡事故时，应立即抢救并负责保护好现场。

　　3、乙方如发生打架斗殴、与附*居民发生纠纷、无身份证、暂住证现象，损害总包单位企业形象、不按合同约定无故到市**、业主方闹事等现象，甲方将根据情节严重程度给予每次500元罚款，罚款在当月工程款中扣除。

　　4、乙方应按甲方的管理要求做好文明施工，材料堆放整齐，及时清运乙方施工产生的建筑垃圾，做到工完场清，保持现场的整洁。乙方达不到甲方的文明工地标准要求时，甲方有权令其整改，并将对其处以相应罚款。

　　第九条：质量要求

　　1、本工程质量等级要求为优良，未达到100%优良，甲方将根据业主对项目的处罚的1.5倍对乙方进行处罚。如因乙方原因出现质量问题发生返工现象所造成的一切经济损失将由乙方承担。甲方如在过程中发现乙方违规操作，甲方现场管理人员当场罚款，金额视情节轻重确定，并将在当月的工程款中扣除，

　　2、乙方必须遵照国家颁发的`施工验收规范、质量检验标准、设计要求及业主代表发出的指令，严格按施工组织设计和施工方案进行施工，并建立安保体系，健全质量日常检查制度，做好自检记录。

　　3、隐蔽工程乙方应提前通知甲方，做好自检记录，未经业主和监理认可不得施工下道工序。

　　4、如甲方需对已同意的隐蔽工程进行复查时，若其复查结果不符合设计要求或质量不合格，复查费用由乙方承担，工期不予顺延。

　　当乙方不能满足甲方的施工要求时，甲方将有权终止合同并责令其退场，同时按甲乙双方核实的完成工作量按合同价款内的市场价格给予结算。乙方应无条件退场，甲方不再支付任何费用。

　　其它未尽事宜，双方协商解决签订补充协议，具有同等法律效力。

　　本合同经双方签字后生效。共一式肆份，双方各执两份。工程竣工结算后自行废止。

　　甲方代表：_____________乙方代表：_____________

　　______年______月______日______年______月______日

　　班组施工合同 7

　　用 工 单 位： （简称甲方）

　　提供劳务班组： （简称乙方）

　　甲方在施工 工程中，为了保证安全生产和文明施工紧密配合，达到“安全第一、预防为主”的原则，双方协商签定承包指标协议书如下：

　　一、班组长 （身份证号码： ；家庭住址： ；联系电话： ）。施工人员合计总数计 人。

　　二、乙方除执行合同条款外，同时必须遵守甲方的一切安全防火、防盗及治安管理规章制度。

　　三、规定：

　　1、各班组应按规定配备一名兼职安全员，负责本班组安全生产工作，并且每旬应向项目部专职安全员汇报一次情况，每月向项目经理汇报一次安全生产工作。

　　2、班组对新进场的'工人要造花名册，并进行三级安全教育；各班组每周要召开一次班组安全生产例会。

　　四、安全生产指标：

　　1、杜绝死亡与重伤事故，轻伤事故频率不超过1、2‰。

　　2、无发生火灾与机械伤害事故；

　　3、无发生交通安全事故；

　　4、安全活动考核指标：事故隐患整改率达100%；

　　五、安全生产纪律：

　　第一条：凡是进入施工现场的工人必须按规定正确使用建筑“三宝”（即安全帽、安全带、安全网）。

　　①、进入施工现场，必须正确戴好安全帽，凡是不按规定戴好安全帽的给予经济罚款50元，发现一次罚一次。

　　②、高处作业必须按规定拴好安全带，如有不拴者，由施工员与安全员责令其停工，按旷工处理，并给予经济罚款100元。

　　③、二米以上的高空，要按规定挂设好安全网，如不按规定挂设好安全网而发生事故的，要给予经济处罚100元。

　　第二条：严禁光脚或穿高跟鞋、拖鞋及防滑性差的硬底鞋，喇叭裤和不穿衣服进入施工现场，如有违章者罚款50元（如是现场管理人员加倍重罚）。

　　第三条：严禁洒后作业，违者罚款100元。且施工员与安全员有权隔止其施工作业（并按旷工处理），否则造成一切责任，由自己负责。洒后闹事者，按公司有关治安管理条例处惩。

　　第四条：施工现场严禁打架、闹事，违者视情节轻重，有权责令其停工、写检查，并给予经济处罚200元。

　　第五条：凡是电器设备不按规定作接零、接地保护的，对操作电工罚款50元；私接电线的罚款100元。

　　第六条：配电箱必须加锁管好，配电箱内不得放工具和其它杂物，违者处罚50元。

　　第七条：现场的防护设施，末经施工管理人员同意的，任何人不得拆除。如有发现，给予罚款200元。

　　第八条：严禁在施工现场随地在小便，违者罚款50元。如有第二次违章者，必定重罚。

　　第九条：施工现场临时工棚、职工宿舍、配电室、木工棚与仓库等重点防火部位应配备消防器材，严禁使用三炉（如电炉、煤油炉、火炉），如果有被发现的，除没收炉具外，并给当事人处已100元罚款。

　　以上规定经甲、乙双方签字之日起执行，罚款从各班组工资中扣除。

　　甲方代表： 乙方：

　　签定时间： 年 月 日

　　班组施工合同 8

　　发包方(甲方)：

　　承包方(乙方)：

　　依照《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及其他有关法律、行政法规、遵照*等、自愿、公*和诚实信用的原则，双方就本建设工程施工事项协商一致，订立本合同，以资共同遵守：

　　一、工程概况：

　　1 2 二、工程内容：

　　完成设计图纸中约定的工作及甲方要求增减的项目，班组。

　　三、工程工期：

　　本工程施工工期为个日历天，开工日期以甲方通知为准。

　　四、质量标准：

　　到合格标准。

　　五、工程价款元/�O。

　　六、本工程结算方式：以实际收方为准。

　　七、文明施工：

　　各班组在施工现场，一定做到工完场清，材料堆放整齐，成品保护，如损坏别班组成品应照价赔偿，住宿自理。

　　八、付款方式：

　　(1)本工程经各方责任主体及主管部门现场共同验收合格后，且根据项目需要已协助完成所实施项目相关报建手续，支付到暂定合同价的70%;

　　(2)审计结果函下达后，乙方向甲方移交完整工程竣工验收资料(贰套)同时提交资料收讫证明(资料收讫作为支付工程款的依据之一)，且根据项目需要按程序完成所实施项目资产移交工作后甲方向乙方支付到审计结果的95%;

　　(3)余下保期为24个月，从工程竣工验收合格之日起算满后一次付清，质保金不计利息。

　　(4)甲方有权采用银行承兑汇票(6个月期)或转账方式支付工程款。

　　九、施工安全：

　　1、乙方必须按《四川省建筑意外伤害保险导则》(川建安监[20__]31号)的相关要求，为本单位的建筑职工办理意外伤害保险。

　　2、乙方必须有较强的安全意识，施工期间必须按国家及四川省有关安全文明施工的要求，采取有效的安全措施保证施工安全，并对施工过程中发生的安全事故承担责任。

　　十、违约责任：

　　1、若本工程质量不合格，则乙方除应按甲方要求修复至合格，还应向甲方支付本工程结算价的百分之五的违约金。

　　2、若工期延误，则每延误一天乙方应按本工程结算价的千分之五向甲方承担违约金，若给甲方造成其它损失的，乙方还应赔偿给甲方造成的其他损失;若因甲方原因造成工期延误，则工期顺延。

　　十一、其它

　　1、为确保工程顺利进行，甲方应积极协调地方关系。

　　2、在合同履行中，甲、乙双方如发生纠纷，由双方协商解决，若协商不成可依法向本合同履行地人民法院提起诉讼。

　　3、本合同一式份，乙方执双方签字盖章生效。

　　甲方(公章)：_________

　　乙方(公章)：_________

　　法定代表人(签字)：_________

　　法定代表人(签字)：_________

　　_________年____月____日

　　_________年____月____日

　　班组施工合同 9

　　甲方：__________

　　乙方：__________

　　一、甲方以每立方___元(____元)的单价将桩的破除工程承包给乙方，具体计算以施工图纸计算。

　　二、施工范围:乙方将所有该破除的桩混凝土完全破除。在破的过程中，所有的桩应以锯桩机高的位置切割一定的深度，但不能伤及桩钢筋，破除后的桩头必须保持*整完好。预留钢筋必须按甲方的要求所预留。破除后的大渣甲方用挖机尽量配合乙方清除。

　　三、乙方进场后，甲方负责提供生活水电以及适量借支生活费用。乙方自带破桩工具(包括锯桩机)。在施工过程中，甲、乙双方必须紧密配合(如挖机配合清渣等)，确保施工进度以保证工程的如期完成。乙方人员在施工中必须注意安全，上班必须安全帽，穿胶鞋，如发生安全事故，由乙方完全负责，严格遵守公司的各项安全，生产制度和各种生活制度。另乙方必须保证施工进度，如进度严重跟不上，甲方有权中止乙方的合作。

　　四、结帐方式:甲方在乙方工程完工后_____天内，以现金的方式一次性付清工程款。

　　五、此协议由甲乙双方协商而定，双方必须严格遵守，积极履行。如有违反，则由违反方负完全责任。

　　六、此协议自签字之日起生产，待工程完工，甲方付清乙方工程款后自行失效。

　　甲方：__________

　　乙方：__________

　　时间：__________

　　班组施工合同 10

　　发包人：

　　承包人：

　　依照《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建设法》、《建设工程质量管理条例》、《建设工程安全管理条例》等有关法律法规及集团公司颁发的《项目管理办法》和公司有关规定，遵循*等、自愿、公开和诚实信用原则，双方就本工程各事项协商一致签订本合同。

　　一、工程概况：

　　1.1工程名称：康定园附属工程

　　1.2工程地点：青年大道康定园A区院内

　　1.3工程内容：康定园A区内道路，污水、雨水系统配套的下水管，检修井以及水电消防井盖板、水表井。

　　土建部分：片石挡土墙、室外楼梯、休闲广场、A6、A7栋中间刚性防水及道路以及发包人安排的其它附属项目。

　　二、承包方式：

　　包工包料

　　三、工程工期：

　　20__年元月3日―20__年5月30日

　　四、工程质量和检查验收：

　　4.1本工程质量达到国家合格工程验收标准

　　4.2施工期间承包人严格按照施工图纸、技术交底、变更通知单及国家有关规范规程和标准进行施工。接受发包人监督检查，发生工程量由发包人派出代表现场核实签证。

　　五、工程价款的结算和支付方式：

　　5.1小区内的道路，污水、雨水系统配套的下水管，检修井以及水电消防井盖板、水表井，按《湖南省95市政工程单位估价表》计算套价，按20__年暂行办法中间值取费及地方性材料季度调差，税前优惠8%。

　　5.2土建部分：片石挡土墙、室外楼梯，按99定额五类工程进行取费及地方性材料季度调差，人工按50元/工日调整，税前优惠8%。

　　5.3承包方上交发包方工程三公司管理费，按工程结算前总造价3%计算。

　　5.4付款方式：因本工程工期短，按施工季度核实工程量分批拨款，工程完工后附足预算总造价的80%，余款除预留3%的保修金外，其余部分待工程完工验收后三个月内办完结算一次性付清。

　　六、其他事项：

　　6.1发包方协商各栋号及周边关系，提供施工用水源及用电源。

　　6.2承包方严格按照国家有关规范规程和集团公司有关工程那个技术质量安全文明。机械设备等管理方法组织施工，遵守执行公司的各项管理制度及规定。

　　6.3小区内排水设施，道路等配套工程为二年进行保修，并预留3%的保修金。保修期内，承包人接到发包人的通知三天内派人维修，逾期不到，发包人另请维修，去费用由承包人支付。

　　***保修费返回办法：保修费一年期满返回1.5%，两年期满全部返还。

　　七、

　　其他未尽事宜，双方协商处理，合同签字后生效。

　　发包人：承包人：

　　代表：代表：

　　合同签订日期：

班组施工合同 (菁华6篇)（扩展2）

——施工班组合同(十)份

　　施工班组合同 1

　　发包方（甲方）：________________

　　承包方（乙方）：________________

　　甲方同意将________与________的幕墙工程劳务工作发包给乙方。为明确双方的权利和义务，确保工程的工期、质量、安全和文明施工，经甲、乙双方共同商定达成以下协议，共同遵守执行。

　　一、工程名称：________________

　　二、工程地点：________________

　　三、结构形式：________________

　　四、面积：____________________

　　五、工期：____________________

　　六、质量：____________________

　　七、开工时间：________________

　　八、承包方式：________________

　　九、承包的工作范围：

　　1.龙骨安装、石材安装、玻璃安装、干挂清水装饰板安装、幕墙避雷、幕墙防火等图纸所含分项工程中所有做工任务及所有工序。

　　2.所有旌工机其自理，跳板的铺设，施工中所嚣安全绳、安全带、安全帽及其他防护用品。

　　3.龙骨安装、石材安装、玻璃安装、干挂清水装饰扳安劳，幕墙避雷、幕墙防火的清理、清洁，旋工后对本道工序所造成的污染面的清理、清洁。

　　4.原材料下车堆码及堆码场地的清理（不含石材下车）。

　　5.工完场清，日作日清。剩余材料的入库、归还及归还时的上车。夜阉旌工所需灯具的借出及归还。

　　6.现场安全及文明旖工，本班组住宿处的安全、文明、环境卫生的管理及所需要的工作。

　　7.班组内部的管理及服从该工程项目部管理。

　　8.因乙方原因造成的返工。（含返工所需人工及材料）

　　9.本道工序完成后向下道工序的移交。

　　10.以上内容除以下承包单价所注明有单价外，其余价格均己包含在以下承包单价项内，不得再计较。

　　十、承包单价：

　　1.石材幕墙：____________________

　　2.玻璃幕墙（玻璃雨棚）：_________

　　3.外墙干挂水泥板：______________

　　4.以上承包单价中已含幕墙防火和避雷施工，并且包含劳动法所规定的其他费用及该工程项目部安排的节假日、夜班等加班费用。

　　十一、工程量计算及结算方式：

　　1.本合同承包工程量按乙方实际完成的各分项工程量计算。

　　①钢架完成____%；

　　②石材完成____%。

　　2.进度款支付：每月按当月实际完成的各分项工程量的____%支付进度款。

　　3.结算：一期承包内容在本工程竣工验收____周内后按所完成以上承包内容工程量的____%支付所承包内容的工程款，尾款在本项目竣工备案办理后一周内付清。

　　十二期、工期及工期要求

　　1.总工期按项目部所订工期计划。

　　2.因乙方原因造成工期延误，则按____元/天处以工期延误罚款直至勒令退场，且退场结算按已完成的本合同承包内容的____％计算。若因甲方原因造成耽误，则工期顺延。

　　3.按照该工程项目部的施工进度要求实旋，满足施工的需要，确保工程的顺利进行。

　　4.合理组织劳动力，对该工程项目部下达的施工作业计划，必须按丑寸或提前宪成。否则，造成损失由乙方自行承担。

　　十三、乙方的权利和义务：

　　1.服从该工程项目部的现场施工管理和指挥，根据该工程项目部提供的施工方案进行施工，不得擅自更改，对施工方案的错误及不合理之处，有义务在施工前及时上报该工程项目部提请修改。乙方若不服从该工程项目部管理，甲方及该工程项目部均有权终止合同并按已完成本合同承包内容的____％计算乙方退场费。

　　2.乙方不得将承包内容转包给第三方施工，若发生，则按已完成的本合同承包内容的____%计算乙方退场费。

　　3.乙方负责支付自聘（雇）人员工资及办理贵阳市规定的暂住费用并负责将每月发放的签名册一份交给该工程项目部财务部门备案。

　　4.乙方配备的操作人员必须持有效证件方可上岗。

　　5.乙方班组长每天必须____小时在现场，若查出不执行该条，则按____元/次处以罚款。乙方班级长必须参加该工程项目部的生产例会，否则按____元/次处以罚款。

　　十四、材料、设备管理

　　1.该工程项目部负责提供以上承包内容施工所需原材料。

　　2.乙方自各的所有材料、施工工具、机械均由乙方自己保管，若有丢失，乙方自行承担责任。因乙方施工所造成的机其、钢管扣件损坏由乙方负责自己修复、赔偿。

　　3.乙方在施工过程中必须做到当天借出的工具及设备当天必须归还，原材料必须统一堆放，厉行节约。

　　4.乙方施工中所用原材料，应合理计划及使用，不得浪费，否则废料的____％由乙方负责。

　　5.乙方以上承包内容中的材料损耗率控制在____％以内，超出____％外的材料损耗，由乙方负责赔偿、补齐。

　　十五、质量要求：

　　1.乙方在施工过程中必须严格按照有关幕墙等分项工程施工有关规范、标准的要求以及该工程项目部发出的指令，做到精心施工、认真管理。

　　2.乙方必须做好自检工作，随时接受该工程项目部及有关部门的检查。

　　3.乙方现场配备一名经甲方及该工程项目部认可的技术员及质量员，负责对乙方所承包的分项工程工程进行技术指导及施工指挥，负责对所承包分项工程的进行施工，负责与其他工种的配合，并配合该工程项目部对工程进行质量检查。负责对本班工作进行自检及移交，自检合格后方可让该工程项目部进行验收并向下道工序移交，如验收不合格，不得向下道工序移交并及时返工。

　　4.若质量达不到规范规定分项工程施工标准，乙方无条件进行返工，返工所产生的一切费用由乙方自行负责。

　　5.若因乙方未按规范及该工程项目部的施工方案、该工程项目部生产例会下达的书面质量管理目标及方案、书面技术交底而引起的质量事故，事故损失____万元以下的，由乙方负全责；事故损失达____万元以上的，甲方可酌情给予一定数量的补偿；若因乙方原因引发的三次以上的质量事故，由乙方负全责。

　　十六、安全要求：

　　1.在施工中，乙方必须按照工程建设安全生产有关管理规定、严格按照安全标准组织施工，采取必要的安全防护措施，服从该工程项目部安全管理，做好自行安全检查工作，消除事故隐患，随时接受项目部及行业安全检查人员的监督检查。若乙方违反安全管理规定，甲方将视情节对乙方进行经济处罚或终止分包合同处理。

　　2.乙方配备一名该工程项目部认可的现场专职安全员，协助该工程项目部安全员对现场的安全管理，并配合该工程项目部及有关部门开展安全工作，积极接受有关人员对本班组的安全、文明施工进行检查，负责对本班组安全隐患进行整改。

　　3.乙方自备的雨衣、安全带、安全帽等个人劳保用品等均必须提供相关部门的台格证。如乙方所使用的安全防护用品如不能提供相关合格证或不能及时进场，甲方或该工程项目部有权自行购买合格产品，相应费用从乙方总费用中扣除。

　　4.在施工过程中，乙方必须佩戴安全帽及安全防护用品；特殊工种、高危工种作业人员必须佩带专门的安全防护用品。不得违规操作，否则视性节轻重处以____元的罚款。

　　5.若因乙方原因引发的安全事故，由乙方负全责。

　　6.安全方面若不服从该工程项目部管理，该工程项目部有权视情节轻重处以____元/次的罚款，直至勒令退场。

　　7.若因乙方未按安全施工规范及该工程项目部的安全施工方案、该工程项目部生产例会下达的书面安全管理目标及方案、书面安全交底而引起的安全事故，事故损失____万元以下的，由乙方负全责；事故损失达____万元以上的，甲方可酌情给予一定数量的补偿：若因乙方原因引发的三次以上的安全事故，由乙方负全责。

　　十七、文明施工：

　　1.乙方按该工程项目部现场文明旋工管理有关文件规定进行文明管理。

　　2.乙方在施工期间不得破坏生产和生活设施以及安全设施，不得随地大小便或倾倒垃圾及剩饭菜，保持现场整洁、卫生、文明。乙方应在该工程项目部指定房间内住宿，并负责乙方所住宿房间（含卫生间、厨房、公共厕所）的环境卫生清理。

　　3.乙方不得在宿舍内私拉乱接电线，严禁使用电炉、电磁炉等用电功率____瓦以上的电器，若由发现，按____元，次处以罚款。乙方应爱护宿舍内用电电线、灯头，在退场时如数归还该工程项目部。

　　4.该工程项目部如发现乙方违反文明施工，将以罚款论处。罚款金额视情况轻重处理____元/次。

　　十八、现场治安；

　　1.自觉遵守国家、地方**的法律、法规、治安条例，服从该工程项目部的治安管理，不准留宿非本工地生产人员，作好自身的防盗、防火工作。遵守国家有关计划生育的规定，乙方应配合与有关部门签定计划生育合同。现场严禁家属居住（不含在本工地上班的职工家属人员）。

　　2.乙方必须将施工人员花名册、身份证、暂住证等复印件交该工程项目部备案、管理，人员退场必须事先通知该工程项目部。

　　3.乙方有义务制止治安事件的发生，禁止酗酒闹事、打架斗殴，违反者甲方将对其按文明施工处罚办法进行罚款处理，造成事故者后果自负。

　　4.严禁赌博，否则按文明施工处罚办法处以罚款。

　　5.乙方代表对乙方组**员负责，所有进场人员必须年满18周岁以上、身体健康、无传染病、能胜任建筑施工、无民事或刑事问题的合法公民。

　　十九、其他：

　　在执行本合同过程中，以下几条乙方必须遵守执行：

　　1.带班人员必须坚守岗位：现场操作工人在佩戴好个人安全用品外，不得在外架及其他有安全隐患处休息。

　　2.绝对服从工长管理若出现拒绝只想情况，无条件退场。

　　3.因栋号较多，不排除各栋号同时施工，必须确保充足的劳动力，否则按____元/次处以罚款。

　　4.班组所配置的代班人员，杜绝讨价还价讲条件，否则无条件退场和马上更换代班人员。

　　若在执行合同过程中，违背以上条款，按____元每次处以罚款。本合同壹式叁份，甲乙双方各执壹份，该工程项目部执壹份，未尽事宜，甲乙双方另行协商解决。

　　甲方（签章）：____________ 乙方（签章）：________

　　项目部（签章）：__________ 签约时间：____________

　　施工班组合同 2

　　发包方：( 简称甲方)

　　承包方：（简称乙方）

　　遵照《中华人民共和国经济法》和《建筑安装承包合同条例》的有关规定及我公司的具体要求，拟定工程进行分部分项责任包干，为了更好地明确双方职责，友好合作，确保本工程按质按量地完成任务，经双方协商议定如下合约条款：

　　一、承包范围及要求：

　　乙方在承接工作任务的同时应执行甲方有关承包管理细则内容和施工图纸、会审纪要、设计变更等相关内容，如变更对乙方承接分部影响较大，可另行协议有关事宜。

　　1、承包范围：厂房加层内墙涂料工程；包工、包材料、包质量、包工期分包给乙方进行施工。

　　a) 甲方提供施工用电接到现场配电箱、施工电梯。

　　b)乙方自配施工工具。

　　工作要求：

　　a)一次内墙涂料及竣工前二次粉刷（水电组或变更造成二次内粉除外）；

　　b)施工完毕后必须做到工完场清；门窗的保护与清理。

　　二、工程量计算及单价：

　　1）工程量计算：按施工图纸、图纸会审、设计变更实际涂刷面积等要求计算；

　　2）单价：内墙涂料：元/㎡。

　　框架梁涂料：元/条（和木作班组合作）。

　　屋面女儿墙批涂一遍：元/㎡（甲方提供水泥）。

　　四、工程质量要求：

　　1、乙方操作人员必须按图施工，按现行施工验收规范及有关规程验收，严格遵守操作规范和甲方技术交底进行文明施工，接受甲方和有关上级质检人员的检查监督，质量标准要求达到国家颁布的质量验评标准的合格等级。

　　2、建立质量管理“三级”监督制度。每工作面完成后按规定进行自检，并填定质量评定表。经甲方施工质检二级复检达标后签字认可，方可进入下道工序施工，最后通过竣工验收，否则该分项工资不予结付。

　　3、框架梁、公共部分及窗台阴阳角涂料必须用铝合金收边；做到横*竖直。

　　4、成品保护：乙方班组人员在施工时要保护好自己的完成品，同时还应保证其它工种工序的成品保护，如造成破坏者按200元/次处罚。

　　5、凡质量验收（包括涂料严重脱粉）不达标的分项一律返工重做，其全部工料损失由乙方负责，情节严重者甲方有权给予经济处罚；返工后仍未达标者，甲方有权勒令该班组无条件退场，并按达到质量标准的完成量80%结付，同时乙方应承担其和该班组集体员工的工资损失。

　　五、安全、文明施工：

　　1、施工中乙方应严格遵守安全生产规章制度及公司制订的《安全文明施工条例》。特种或高空以及危险作业，应向甲方领取（或要求）劳动防护用品和劳动保护设施，不得违章冒险作业，因违章操作所造成的一切经济损失乙方应负直接责任（扣除保险理赔外），法律责任由承包方承担。

　　2、现场严禁乙方聘用违反计划生育的妇女以及未满十八岁的未成年人：杜绝被依法追究刑事责任和严重违反本单位规章制度的人员，如乙方班组存有以上人员，所发生的后果由乙方负责，被依法追究刑事责任的乙方代表要负相关刑事责任，并承担一切经济损失。

　　3、承包方施工人员应遵章守法，如经发现偷窃、打架斗殴；发包方将视其情节轻重给予承包方1000元至3000元经济处罚并上报**机关处理。

　　4、甲方不提供乙方所有班组员工住宿。

　　六、工资的发放及结算：

　　1、甲方按每月进度付70﹪，工程竣工验收完成付至总承包额的95%。余款5%待工程竣工验收后一年内付清。

　　2、乙方因质量及进度达不到甲方要求和严重违反甲方规章制度及乙方代表因故中途退场，所剩下的工资甲方有权不在发放面做为甲方的损失补偿，同时乙方代表应向该班组集体员工负一切经济责任。

　　七、工期要求：

　　1、为保证工程进度，乙方要紧密配合甲方和其它工种，无论何时何地、量多量少，如甲方通知乙方均要无条件执行施工任务。

　　2、乙方必须严格按照甲方施工总进度及每月的进度计划完工，，合理安排工人的完成量及本工序施工，保证质量如期安完工。

　　3、计划工作量如能按质按量完成，拖延按每日1000元处罚。

　　4、分项工程工期要求：按甲方的月进度计划执行如有特殊原因变动以甲方通知为准，乙方按要求增减施工人数。

　　以上未尽事宜由双方协议补充，双方郑重声时签字盖章后本合约生效，并严格执行，款清后自动失效，本合同一式叁份，双方各执一份，交主管部门壹份。

　　甲方盖章：乙方盖章：

　　甲方代表：乙方代表：

　　年月日 年月日

　　施工班组合同 3

　　总包单位：安徽方圆建设有限公司 （以下简称甲方

　　施工班组：安徽同发建筑劳务有限公司 （以下简称乙方）

　　工程名称： 店岗二期17#、18#、19#、23#楼

　　工程地点： 合肥市瑶海区龙岗路与新安江交口

　　为进一步明确甲、乙双方在施工过程中各自承担的安全责任，保护施工人员的安全和身体健康，防止因工伤亡事故的发生，依据《中华人民共和国安全生产法》、《中华人民共和国建筑法》和《劳动法》及有关法律法规的规定，签订本协议。

　　本协议经甲、乙双方签字后生效，具有同等法律效力，双方应认真执行。

　　第一章 甲、乙双方共同责任

　　一、甲、乙双方共同遵守国家有关安全生产的法律、法规和规定，认真执行国家、行业、公司安全生产规章制度。

　　二、在甲方的统一领导下，组成施工现场安全生产领导机构，定期召开安全工作会议，建立健全安全生产责任制和群防群治制度，制定各项安全生产规章和安全生产目标责任，形成一体化的安全生产监督管理体系和保证体系，并按照职责分工抓好落实。

　　三、坚持“安全第一、预防为主、综合治理”的安全生产方针，不得违章指挥和违章作业。在组织施工生产时先落实安全保护措施，防止事故发生。

　　四、抓好安全教育；严肃劳动纪律；规范安全行为；净化作业环境；禁止野蛮施工，防止施工扰民。

　　五、发生事故立即采取措施保护现场，抢救伤员，防止事故扩大，并应分别及时报告上级主管部门组织事故调查小组，查清事故原因，确定事故责任，按照“四不放过’’的原则拟定改进措施，提出对事故责任者的处理意见。

　　第二章 甲方的具体责任

　　一、甲方对施工现场安全管理负全责，组织指挥现场安全生产，向乙方公布本企业、本施工现场安全生产规章制度，对乙方安全生产实施监督管理。

　　二、编制工程项目安全施工组织设计，并分解到乙方分包项目。

　　三、在安排乙方工作时，以书面形式向乙方施工负责人进行安全技术交底，交底由甲、乙双方负责人和安全技术人员签字备案。施工中监督乙方按交底内容实施。

　　四、对乙方进场职工进行登记造册，复验身份证件，按名单对乙方负责项目级安全教育，乙方负责队级、班组级安全教育，建立安全教育档案。对分包单位的特种作业人员资格进行验证。协助乙方做好特种作业人员的培训、考核、持证工作，制止非特种作业人员从事特种作业。

　　五、向乙方提供良好的、确保安全生产的劳动作业环境，所提供的电气设备、机械、工器具、安全防护用品等。

　　六、对乙方自带机具、设备、安全防护用品等进行技术指标、安全性能检验，合格者方可进入施工现场。并监督乙方正确安装使用和拆除。

　　七、对乙方施工工序、操作岗位的.安全行为进行日常监督检查，纠正违章指挥和违章作业。发现严重违章违纪和事故隐患，立即责令停工，监督整改并按有关规定进行处理、处罚。严重者中止合同，清退出场，所造成的一切经济损失由乙方承担。

　　八、对施工现场的各种安全设施和劳动保护用品定期检查，及时消除隐患，保证其安全有效。

　　第三章 乙方的责任

　　乙方在甲方统一指挥监督下对本班组施工中安全工作负直接责任，按其职责分工，具体履行以下责任：

　　一、接受甲方的指挥和监督，遵守甲方的安全管理制度，参加工地安全生产领导机构，出*安全工作会议，执行会议决议。

　　二、对本班组的施工人员登记造册，如实向甲方报告，接受甲方入场前的安全教育。如有人员调整时，立即报告甲方，并进行安全教育，未经安全教育的，不得进入施工现场。不得录用无身份证的人员和未满16岁的童工，不得安排50岁以上的施工人员从事强体力劳动。

　　三、各施工班组应设1名兼职安全员，负责操作中的安全检查。

　　四、不安排非特殊工种人员从事特种作业，不安排患有高血压，心脏病及其它不适于高空作业的人员从事挖孔作业。

　　五、向甲方申报自带的劳动保护用品及机具、设备，经验收合格合格后使用。禁止任何人私自拆除安全防护设备或设施。

　　六、设置必要的职工生活设施，并符合卫生、通风、照明等要求，职工的膳食、饮水供应等符合卫生要求。

　　七、有权制止甲方违章指挥。

　　八、教育本单位职工遵章守纪，不违章指挥和违章操作。施工中如因乙方施工人员违章指挥、违章作业、违反安全纪律、违反安全技术操作规程而发生伤亡事故，其损失由乙方负责。

　　九、其它

　　此协议作为分包合同附件，一式两份，甲、乙双方各执一份。

　　协议订立时间： 年 月 日

　　协议签订地点： 项目部办公室

　　甲方负责人： (签字)

　　乙方负责人： (签字)

　　施工班组合同 4

　　发包方： xx项目部（以下简称甲方）

　　承包方：（以下简称乙方）

　　依照《中华人民共和国合同法》和《建筑安装工程承包合同条例》及共他有关法律、行政法规的规定，遵循*等、自愿、公*和诚实信用的原则，经甲、乙双方协商一致，订立本合同。

　　第一条：工程概况：

　　工程名称： xxx3#、4# 桥梁工程

　　工程地点： XX市浒关镇

　　工程工期： 50 天

　　第二条：承包范围

　　永安路桥梁工程施工及图纸和相关文件要求及施工工艺所要求的施工内容和施工中需要配合的辅助工作。主要工作内容包括：清基、排水、材料场内运输、脚手架、模板、混凝土施工、砌石(含沟缝)、钢筋制安、辅助梁板安装、辅助台背回填、材料看管、混凝土养护、搅拌机安装拆除、安全防护等。

　　第三条：承包方式

　　本合同采用包清工、包小型工具（铁锹、木工工具、钢筋弯曲工具、砌石工具等）、包安全、包质量、包工期、包文明施工的方式。

　　第四条：双方责任和义务

　　一、甲方责任和义务

　　1、负责提供图纸并进行技术交底，质量交底，安全文明施工交底，负责提供水准测量控制点。

　　2、提供施工场地及施工道路，将临时用水、用电线路接至施工场地旁边。

　　3、组织落实安全措施。在乙方人员进场后，甲方将进行安全文明施工及法制教育，搞好安全生产管理。

　　4、监督、考核乙方在施工中的质量、安全、文明施工、工期、合法用工及限额领料等工作。对乙方达不到要求时，随时提出限期整改，督促检查乙方整改。

　　5、实行限额领料制度，对乙方限额领料情况进行考核和奖惩。

　　二、乙方责任和义务

　　1、乙方一切食宿问题自行解决。

　　2、乙方必须服从甲方监督，按照甲方的统一部署进行施工，服从甲方项目经理部的全面管理、协调安排，对于不服从甲方管理人员监督指挥的，按200元/人。次罚款，在工程款中扣除。

　　3、乙方工人必须满足施工进度、工程质量、材料管理及安全文明施工的要求。对特殊工种操作人员，必须持证上岗并向甲方提供有效复印件。否则甲方有权另聘工人承担该部分工作，发生费用直接从乙方工程款中双倍扣除。

　　4、乙方应在合同签订后向甲方提供自有工人的花名册。为保证施工正常进行，施工过程当中乙方更换工人要事先征得甲方现场管理人员的同意，方可更换，此项内容将作为月末考核内容之一。

　　5、施工安全防护工作由乙方负责解决，甲方提供必要材料。

　　第五条：材料管理

　　1、甲方直接将材料供应到施工现场，保证施工现场的正常施工。乙方应现场签收进场材料的质量和数量。如有异议应立刻向甲方提出，否则甲方将视为乙方已接受此批材料。

　　2、甲方在供应材料的同时提**品合格证明，乙方按有关规定进行验收，验收合格予以接受并办理交接手续，作为物资移交和结算成本的依据。乙方有责任和义务配合甲方对进入施工现场材料的验收、保管及配合取样工作。

　　3、乙方要严格按照混凝土配合比施工，确保混凝土强度达到设计要求。如施工过程当中，因使用不当或错用等造成的质量安全事故，由乙方承担一切经济损失。

　　4、材料的运输、二次倒运、保管等均由乙方自行解决。乙方必须做好对成品及机械设备的保护工作，对于甲方提供的机动翻斗车、搅拌机、排污泵、振动棒等机械乙方应办理领用手续，并应承担施工过程当中的维修及保养的费用。小型机具及材料等如有损坏或遗失甲方将有权按照原价的1。5倍给予罚款。

　　5、乙方必须服从甲方的安排，合理使用材料，不得出现浪费现象，一经发现甲方将给予500—20xx元/次的罚款，情节严重者，将重罚。

　　6、乙方必须按照设计及规范要求施工，否则所增加的一切费用由乙方全部承担。

　　第六条：合同价款及付款方式

　　1、 合同综合单价：

　　模板施工： 13元/m2

　　混凝土施工： 35元/m3

　　砌石施工（桥底铺砌30cm厚、砂浆抹面）： 15元/m2

　　钢筋制作安装： 200元/t

　　上述单价为综合价，包括与其有关的清基、排水、材料场内运输、脚手架施工、材料看管、砼养护、人工打夯、搅拌机安装拆除、安全防护及其他辅助作业，本工程实行闭口包干，施工中不再发生计时工、估工、点工等一切零星用工。

　　2、付款方式

　　本工程无预付款。每月25日验收合格后，按完成的合格工程量结算70%，剩余工程款在工程完工验收后再行支付。

　　3、由乙方原因造成的返工费用

　　（包括材料、机械、人工等费用）由乙方承担全部费用，甲方将从乙方的人工费中扣除。

　　第八条：工 期

　　1、 工期 50 天为控制目标。

　　2、乙方应遵从甲方的总体施工计划和工期要求。施工组织设计和工程进度计划一经甲方同意，应严格执行。

　　3、乙方自身原因造成的工期拖延，甲方将给予每拖延一天20xx元的罚款。拖延十五天以上，乙方自行退场。

　　4、工程一经验收通过，乙方必须在一周内撤离现场，包括所有施工人员、机具设备等，做到工完场清。

　　第九条：安全施工和文明施工

　　1、安全目标是确保不发生一起安全事故。乙方应按XX市有关部门规定做好安全教育、安全防护（包括为所属人员自备个人防护用品）等工作。本合同后附安全协议，作为本合同补充协议。

　　2、乙方必须保证安全、文明施工，发生安全事故，一切损失由乙方承担。乙方人员发生伤亡事故时，应立即抢救并负责保护好现场。

　　3、乙方如发生打架斗殴、与附*居民发生纠纷、无身份证、暂住证现象，损害总包单位企业形象、不按合同约定无故到市**、业主方闹事等现象，甲方将根据情节严重程度给予每次500元罚款，罚款在当月工程款中扣除。

　　4、乙方应按甲方的管理要求做好文明施工，材料堆放整齐，及时清运乙方施工产生的建筑垃圾，做到工完场清，保持现场的`整洁。乙方达不到甲方的文明工地标准要求时，甲方有权令其整改，并将对其处以相应罚款。

　　第十条：质量要求

　　1、本工程质量等级要求为优良，未达到100%优良，甲方将根据业主对项目的处罚的1。5倍对乙方进行处罚。如因乙方原因出现质量问题发生返工现象所造成的一切经济损失将由乙方承担。甲方如在过程当中发现乙方违规操作，甲方现场管理人员当场罚款，金额视情节轻重确定，并将在当月的工程款中扣除，

　　2、乙方必须遵照国家颁发的施工验收规范、质量检验标准、设计要求及业主代表发出的指令，严格按施工组织设计和施工方案进行施工，并建立安保体系，健全质量日常检查制度，做好自检记录。

　　3、隐蔽工程乙方应提前通知甲方，做好自检记录，未经业主和监理认可不得施工下道工序。

　　4、如甲方需对已同意的隐蔽工程进行复查时，若其复查结果不符合设计要求或质量不合格，复查费用由乙方承担，工期不予顺延。

　　当乙方不能满足甲方的施工要求时，甲方将有权终止合同并责令其退场，同时按甲乙双方核实的完成工作量按合同价款内的市场价格给予结算。乙方应无条件退场，甲方不再支付任何费用。

　　其它未尽事宜，双方协商解决签订补充协议，具有同等法律效力。

　　本合同经双方签字后生效。共一式肆份，双方各执两份。工程竣工结算后自行废止。

　　甲方代表： 乙方代表：

　　年 月 日 年 月 日

　　施工班组合同 5

　　甲方：

　　乙方： （施工班组）

　　甲、乙双方本着*等互利的原则就 工程，消防弱电安装工程事项共同达成以下合同条款：

　　一、工程概况：消防弱电系统安全。

　　工程名称：

　　二、班组以甲方提供的施工图纸进行施工，班组包清工，（）。

　　三、工期：项目部总工期为准，具体按项目部下达的施工进度计划执行。

　　四、质量等级：合格。

　　五、承包总价：每点31元整。

　　六、付款方式：

　　1、乙方应按合同规定，严格按照甲方提供的施工图纸及施工规范要求，进行施工，确保施工质量。若施工质量达不到合同要求或存在质量问题，乙方必须无条件返工、且一切费用由乙方自理。

　　2、若甲方不按合同支付工程款（进度款），双方又未达成延期付款协议，乙方方可停止施工，由甲方承担违约责任。

　　七、安全生产及文明施工

　　1、乙方进入工场的施工人员要遵守法规、法纪，严格执行“安全第一、预防为主”的指导方针。遵守安全操作规程使用好“三宝”做好“四口”“五临”的防护措施，要经常教育工人严防事故发生。如违返安全操作规程并由此引发的事故及损失，乙方要负责治理和赔偿。

　　八、甲、乙双方职责

　　甲方：

　　1、提供施工图纸及相关的技术文件，做好技术交底。

　　2、甲方应及时提供主材、辅材，不提供工作，如因材料不及时误工，应进行相应的补贴。

　　乙方：

　　1、乙方工作上班必须戴好安全帽，不得穿拖鞋或赤脚上班。

　　2、不得在工地打架、闹事，否则罚款，情节严重者甲方有权送交、**部门处理。

　　甲方：（签字） 乙方：（签字）

　　身份证： 身份证：

　　年 月 日 年 月 日

　　施工班组合同 6

　　甲方(劳务公司)：_________________

　　乙方(施工班组)：_________________

　　根据《中华人民共和国合同法》及有关法律规定，遵循*等、自愿、公*和诚实守信的原则，甲乙双方有关污水管网预埋项目协商一致，共同达成如下协议：

　　第一条：工程概况

　　1.1工程名称：_________________

　　1.2工程地点：_________________

　　1.3工程量：_________________

　　第二条：甲乙双方代表：_________________

　　2.1甲方代表：_________________电话：_________________全面负责本工程现场各项协调工作。

　　2.2乙方代表：_________________电话：_________________全面负责所承包的工程各项管理工作。

　　第三条：施工内容式及范围：

　　3.1施工内容：本合同约定及图纸清单工作范围内

　　3.2施工范围：基础开挖、沟槽回填、敷设管道、路面硬化(按原始路面材质、厚度恢复、施工现场的围挡、扬尘管控等)。

　　第四条：合同工期：

　　合同工期：动工日期为合同签订接甲方通知后3日进场，竣工日期为90天，如遇不可抗力因素，则工期相应顺延。

　　第五条：价款组成及计价方式：

　　5.1价款组成：机械费+人工费+回填料+路面恢复+砖砌井+下管接管+垃圾清运等图纸内的一切工作内容。

　　5.2最终结算总价=综合单价×甲方确认的实际完成合格工程量-其他扣款。

　　5.3计价方式：工程量计价清单(附件)，注：该(工程量)计价清单中包括项目措施费中安全文明施工费等所有费用。

　　第六条：工程款结算：

　　6.1每个月实名发放现场劳务人员工资，每个村庄单体验收合格后支付合格成品工作量的70%，审计完付97%，剩下3%作为质保金一年期满无质量问题付清。

　　6.2在工程款支付过程中，乙方承担3%的劳务发票费用。

　　第七条：合同价款支付。

　　7.1支付形式：银行转账

　　7.2合同价款不包含除价款组成以外的任何费用

　　第八条：甲方权利和义务：

　　8.1甲方向乙方提供本工程有关的施工技术文件。

　　8.2甲方负责指派技术员对乙方施工现场及工艺、质量进行现场指导。

　　8.3甲方负责收集、整理、制作资料，混凝土、沙、石、水泥等材料的实验工作由甲方负责。

　　8.4甲方有监督、管理乙方按照有关规定和标准，进行并完成全部工程施工技术质量等各项工作的权利。

　　8.5甲方有向乙方下达正确、合规指令的责任与义务。

　　第九条：乙方权利和义务：

　　9.1乙方施工前应制定安全措施，对职工进行安全教育。施工中必须按国家有关规定严格遵守安全操作规程，杜绝违章作业。由于乙方违反安全操作规程、管理不善、劳动保护措施不落实，造**员伤亡及财产损坏等事故，以及其对第三方造成的人身和财产损失，其责任及一切经济损失均由乙方承担。

　　9.2乙方应配合甲方、监理单位的相应管理及计划安排，对其合同范围内工程作出必须的保护、覆盖、遮挡等，并保持其清洁、完好、美观，避免因施工或其他因素而造成损坏。

　　9.3现场施工中，甲方遇到问题及时拍照并上报甲方，协商解决施工问题。

　　9.4乙方以照片的形式提供给甲方做工程资料。(用水印相机拍摄，施工前、中、后)

　　9.5因乙方自身原因造成的施工质量问题或不服从现场管理被业主方或监理方要求清退的，乙方应坚决执行。

　　9.6乙方不得拖欠劳务人员薪金。

　　9.7在现场施工中，乙方员工出现任何安全问题或伤害与甲方无关。

　　第十条：主材及材料押金及返还

　　10.1该项目工程所需成品主材由甲方提供，乙方同意向甲方缴纳材料押金10万元/村，该材料押金在乙方所施工村庄工程款支付97%节点时，且乙方所领用主材在正常损耗范围内，甲方则在一个月内无息退还乙方所交材料押金。

　　10.2本合同签订之日，根据乙方所签订的工程量，乙方向甲方指定账户缴纳3万元/村的材料押金，同时甲方安排乙方进场施工之日，乙方则把剩余7万元/村的材料押金补齐。

　　第十一条保密条款

　　11.1甲乙双方均应充分保守本合同所涉及的商业秘密。

　　11.2乙方得到甲方提供的本项目相关信息后，不得绕过甲方与总包方签订类似施工劳务合同，如果违反乙方则按照10万元/村作为违约金支付甲方。

　　第十二条：违约责任：

　　12.1本合同生效后，甲乙双方严格执行合同相关规定。

　　12.2除合同另有约定外，甲乙双方如有不履行合同、履行合同不符合约定或单方终止合同，违约方向对方赔偿工程总款项的30%。

　　第十三条：争议的解决方式：

　　在执行本合同中所发生的或与本合同有关的一切争端，甲乙双方应通过友好协商解决，在双方不能协商解决时，本合同任何一方均有权向工程所在地的人民法院提起诉讼。

　　第十四条：附则：

　　14.1本合同自甲乙双方签字之日起生效，到质保期末天终止。

　　14.2本合同一两共份，甲方一份，乙方一份，具有同等法律效力。

　　14.3本合同未尽事宜由双方协商，另行签订补充协议，并与本合同一样具有同等法律效力。

　　甲方：_________________乙方：_________________

　　联系方式：_________________联系方式：_________________

　　签订日期：_________________签订日期：_________________

　　施工班组合同 7

　　甲方：________

　　乙方;________

　　乙方依照《中华人民共和国合同法》和《建筑法》及国家相关法律、和公司文件相关规定，遵循*等、自愿、公*和诚信的原则，甲乙双方就剑阁县鸽林镇烟登广场二期项目事宜协商一致订立本合同。

　　第一条工程概况：工程名称：剑阁县鸽林镇烟登广场二期工程工程地点：剑阁县鸽林镇工程规模：恒昊开发公司，四川衡联建筑公司烟登广场二期工程

　　第二条、工程承包范围：泥工组，烟登广场二期一至四楼商场，五至八楼为住宅楼，从基础清土起至主体全面竣工，含全部砼工程、砖砌体工程，楼层清理，内抹灰，外墙刮糙，室内拉毛地*，散水，文明施工(不含保温、内外粘贴、一至四楼商场外墙石材);自带所有工具、用具、电具(不含塔吊、搅拌机大型机械)。

　　第三条、承包方式和单价

　　1、在订立合同时乙方交付给甲方壹拾万元保证金;退还保证金为砼浇筑至四楼退还伍万元;屋面封顶退还伍万元。

　　2、承包方式：单包人工费。

　　3、承包价格：125元/㎡(按实收建筑面积)

　　第四条、工程工期：

　　1、________年________日，总日历天数________天，实际工期以最后单体建筑开工报告核准时间为准(法定节假日、连续停水、甲方供应材料不及时、停电、雨雪、六级以上大风及相关行政管理部门要求暂停施工超过8小时以，工期顺延)。

　　2、乙方应严格执行甲方指定的进度计划安排(不可抗力因素除外)。

　　第五条、工程质量标准

　　所承包工程范围内的工程质量必须达到验收合格。

　　第六条、标准规范

　　本合同适用标准规范：达到国家现行建筑质量验收与规范。

　　第七条、甲方责任和义务

　　1、负责完成“三通一*”工作(水通、电通、路通及场地*整)，统一制定各项管理目标，组织编制施工计划、实施对工程质量、工期安全生产、文明施工、监督、检查和验收。

　　2、负责向乙方提供临时设施。

　　3、负责与业主、监理、设计及有关部门工作联系，协调现场工作关系。

　　4、根据工程情况要求乙方增减施工人数，满足施工生产需要。对施工质量底劣、技术差、不服从、有违法乱纪行为的人员予以清退。

　　5、及时提供应由甲主供应的施工材料、负责收集整理移交竣工资料。

　　6、办理应由甲方办理的所有施工手续，协助乙方办理施工人员证件。

　　第八条、乙方责任和义务

　　1、遵守国家政策和法律法规，遵守业主和甲方企业的相关规章制度，做好安全、文明施工，、环境和职业健康安全、劳动保护等工作。

　　2、严格按照设计图纸、施工验收规范、有关技术要求及施工组织设计精心组织施工，确保工程质量达到约定的标准，对本合同劳务承包范围的工程质量向甲方负责;根据业主或甲方的计划要求(包括调整后的计划)，合理组织，科学安排作业计划，投入足够的人力、物力、保证工期;承担由于自身责任造成的质量返修、工期拖延及各种罚款。

　　3、服从甲方和业主的监督、检查、管理;接受甲方和业主有关人员对质量、进度、技术、安全生产、文明施工、环境保护等方面的管理，接受甲方随时检查其设备、材料保管、使用情况。

　　4、做好已完工程部分的`成品保护工作。因乙方责任发生损坏，应自行承担由此引起的一切经济损失。

　　5、按甲方统一规划堆放材料、机具;妥善保管、合理使用甲方提供或租赁给乙方使用的机具、周转材料及其他设施。

　　6、按国家政策规定约定及时支付务工人员工资。

　　7、进场施工人中要求具备思想素质好、身体健康、技术熟练等条件;禁止18岁以下的未成年人和60岁以上的老人及体弱病残人员;禁止使用不法人员，乙方应承担因使用以上不合格人员而引起的责任后果。

　　第九条、安全文明施工：

　　1、严格执行建设主管产地施工安全及文明施工的管理规定，做到文明施工，保证施工现场整洁有序，符合文明施工的有关规定和要求，维护甲方良好的企业形象，加强现场管理，采取措施保护现场内外环境，限制施工作业引起的噪声和其它污染;避免对公众和第三方财产造成损害和妨碍，工地上严禁打架斗殴，并承担因违反安全文明有关规定造成的损失。

　　2、如发生安全责任事故，由乙方负责，但甲方必须协调各方面的关系。

　　第十条、结算办法及付款方式

　　打砼到四楼，付工程量的80%，后每月按工程量80%，工程完工付95%;剩余工程款两个月内一次性付清;

　　第十一条、争议

　　1、甲、乙双方在履行合同时发生争议，可以自行协商解决，否则，双方应在合同签订所在地劳动仲裁部门解决或向绵阳市人民法院起诉。

　　2、发生争议后，双方都应继续履行合同，保持工作连续，保护好已完工作成果。

　　第十二条、合同解除

　　1、不可抗力致使本合同无法履行或因一方违约或因业主原因造成工程停建或缓建，致使合同无法履行的，可以解除合同。

　　2、因不可抗力或业主原因造成解除，乙方妥善保护好已完工程和剩余材料、设备的保护和移交工作，按要求撤出施工场地;甲方按合同约定支付已完工作劳务报酬及乙方的相关损失费用。

　　第十三条、违约责任

　　由违约方违约责任，违约金额为合同总价的5%。

　　第十四条、合同生效与终止

　　本合同自双方签字盖章后生效，合同条款全部履行完毕后本合同自行终止。

　　第十五条、本合同如有未尽事宜，一律以主合同为准。

　　第十六条、合同份数

　　本合同一式两份，甲方一份，乙方一份。

　　甲方：联系电话：________签订日期：________签订地点;________

　　乙方：联系电话：________

　　________年________月________日

　　施工班组合同 8

　　甲方：________(以下简称甲方)

　　乙方：________(以下简称乙方)

　　根据《中华人民共和国合同法》和《建筑安装工程承包合同条例》等法律的相关规定，结合本工程实际情况，经协商就宁化县丽锦家园1#、2#、3#楼消防工程安装施工承包达成以下协议：

　　一、工程概况：

　　工程名称：宁化县丽锦家园1#、2#、3#楼消防工程

　　工程地点：宁化县城关图纸编号：

　　二、工程安装承包范围：

　　1、喷淋系统管网、喷淋头;

　　2、消防栓系统管网、消火栓箱;

　　3、火灾自动报警系统管线、设备及联动调试。

　　三、合同工期

　　四、工程安装承包价格：

　　1、喷淋灭火系统(含管道、支吊架桥、各种闸阀、喷淋头、油漆等)按管道米数计算，每米________元(￥:________元)

　　2、消火栓灭火系统(含管道、支吊架桥、各种闸阀、油漆等)按管道米数计算，每米________元(￥:________元)

　　3、消火栓箱安装：

　　(1)明箱每个________元(￥:________元)

　　(2)暗箱每个________元(￥:________元)

　　(3)带灭火器箱________元(￥:________元)

　　4、火灾自动报警系统安装及调试

　　(1)报警设备点数(含烟感、温感、手报、声光、按钮、模块、广播、电话、层号灯等)计算，每个点元(￥:________元)

　　(2)喷淋泵、消火栓泵控制柜每个________元(￥:________元)

　　(3)稳压设备(气体罐)按控制箱每个________元(￥:________元)

　　(4)消防通风风机控制箱每个元(￥:________元)

　　(5)桥架安装每米________元(￥:________元)

　　(6)室外消防报警管线每米________元(￥:________元)

　　五、工程数量计算方法：按施工图纸和现场实际情况进行计算。

　　六、工程安装质量要求

　　1、严格按照建设方提供的施工图纸进行安装施工，如遇现场与图纸不符合的应与监理工程师、建设方代表沟通，确定施工方案或修改方案，再行施工;

　　2、喷淋、消火栓管道安装、喷淋头安装、火灾报警系统的设备安装要符合消防相关规范的要求，并处理好位置、与梁墙、顶板、灯具等距离尺寸;

　　3、喷淋、消火栓管道和支吊桥涂刷油漆要均匀、美观，消火栓箱安装箱体要正、水*，玻璃*整，有吊顶的喷淋头与天花板尺寸要吻合，装饰盖要牢、*;

　　4、负责安装施工的系统调试运行正常，达到消防验收合格标准。

　　七、付款方式：按甲方与建设方签订的合同付款办法进行支付。即乙方每月20日报安装工程数量给甲方，甲方于次月10日付安装工程量的'70%安装费给乙方，验收合格15日内付至95%安装费给乙方，余款5%作为工程质保期内的维护保养保证金。质保期两年，从验收合格之日起，满一年付3%，满两年付清。

　　八、甲方职责：

　　1、甲方应向乙方提供正确、完整的施工图纸和相关资料;

　　2、提供乙方施工所需的施工材料、场地、用水、用电;

　　3、负责配合乙方与其他施工单位的协调问题;

　　4、指派负责处理工地相关事宜。

　　九、乙方职责：

　　1、服从建设方代表、监理的现场管理，并加强与建设方代表和监理人员沟通。

　　2、遵守工地施工管理规定，做到文明、安全施工。进场设备、材料、配件要堆放有序，施工垃圾及时清理。

　　3、负责保管好工地材料、设备，因保管不善造成被盗或丢失的，乙方应承担赔偿责任。

　　4、按要求参加工程监理例会。

　　5、乙方为施工现场负责人，联系电话：，负责处理现场施工、技术、质量、安全等工作，负责与建设方代表、监理工程师、甲方代表沟通联系，参加例会，并做好施工日记，工程签证等工作。

　　十、安全责任：

　　1、严格遵守***生产相关法律法规和工程安全操作规章制度，并开展安全教育，加强施工人员的管理。

　　2、进入工地施工，严格按要求穿戴，对高空或较高楼层施工的要搞安全防护措施，施工人员要系好安全带。

　　3、对违反安全规定，不戴安全帽、不系安全带、不采取安全防护措施的一经发现，建设方、监理方、甲方有权给予经济处罚。

　　4、违反安全操作规程造成安全事故的，一切责任由乙方负责。

　　十一、争议

　　本合同在履行过程中发生的争议时，有双发当事人协商解决，协商不成的提交合同仲裁委员会仲裁或依法向人民法院起诉。

　　十二、其他事项：

　　1、本合同如有未尽事宜，由甲乙双放协调解决。

　　2、本合同签订之日起生效，工程验收合格，安装费全部结清后自行失效。

　　3、本合同一式贰份，甲乙双方各执壹份。

　　甲方(公章)：_________乙方(公章)：_________

　　法定代表人(签字)：_________法定代表人(签字)：_________

　　_________年____月____日_________年____月____日

　　施工班组合同 9

　　用 工 单 位： （简称甲方）

　　提供劳务班组： （简称乙方）

　　甲方在施工 工程中，为了保证安全生产和文明施工紧密配合，达到“安全第一、预防为主”的原则，双方协商签定承包指标协议书如下：

　　一、班组长 （身份证号码： ；家庭住址： ；联系电话： ）。施工人员合计总数计 人。

　　二、乙方除执行合同条款外，同时必须遵守甲方的一切安全防火、防盗及治安管理规章制度。

　　三、规定：

　　1、各班组应按规定配备一名兼职安全员，负责本班组安全生产工作，并且每旬应向项目部专职安全员汇报一次情况，每月向项目经理汇报一次安全生产工作。

　　2、班组对新进场的工人要造花名册，并进行三级安全教育；各班组每周要召开一次班组安全生产例会。

　　四、安全生产指标：

　　1、杜绝死亡与重伤事故，轻伤事故频率不超过1、2‰。

　　2、无发生火灾与机械伤害事故；

　　3、无发生交通安全事故；

　　4、安全活动考核指标：事故隐患整改率达100%；

　　五、安全生产纪律：

　　第一条：凡是进入施工现场的工人必须按规定正确使用建筑“三宝”（即安全帽、安全带、安全网）。

　　①、进入施工现场，必须正确戴好安全帽，凡是不按规定戴好安全帽的给予经济罚款50元，发现一次罚一次。

　　②、高处作业必须按规定拴好安全带，如有不拴者，由施工员与安全员责令其停工，按旷工处理，并给予经济罚款100元。

　　③、二米以上的高空，要按规定挂设好安全网，如不按规定挂设好安全网而发生事故的，要给予经济处罚100元。

　　第二条：严禁光脚或穿高跟鞋、拖鞋及防滑性差的硬底鞋，喇叭裤和不穿衣服进入施工现场，如有违章者罚款50元（如是现场管理人员加倍重罚）。

　　第三条：严禁洒后作业，违者罚款100元。且施工员与安全员有权隔止其施工作业（并按旷工处理），否则造成一切责任，由自己负责。洒后闹事者，按公司有关治安管理条例处惩。

　　第四条：施工现场严禁打架、闹事，违者视情节轻重，有权责令其停工、写检查，并给予经济处罚200元。

　　第五条：凡是电器设备不按规定作接零、接地保护的，对操作电工罚款50元；私接电线的罚款100元。

　　第六条：配电箱必须加锁管好，配电箱内不得放工具和其它杂物，违者处罚50元。

　　第七条：现场的防护设施，末经施工管理人员同意的，任何人不得拆除。如有发现，给予罚款200元。

　　第八条：严禁在施工现场随地在小便，违者罚款50元。如有第二次违章者，必定重罚。

　　第九条：施工现场临时工棚、职工宿舍、配电室、木工棚与仓库等重点防火部位应配备消防器材，严禁使用三炉（如电炉、煤油炉、火炉），如果有被发现的，除没收炉具外，并给当事人处已100元罚款。

　　以上规定经甲、乙双方签字之日起执行，罚款从各班组工资中扣除。

　　甲方代表： 乙方：

　　签定时间： 年 月 日

　　施工班组合同 10

　　签约地：________签约时间：________合同编号：________

　　发包方：________(以下简称“甲方”)

　　分包方：________(以下简称“乙方”)

　　根据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及其它国家、地方相关法律、法规和规范要求，甲乙双方遵循*等、自愿、诚信和协商一致的原则，就劳务分包事宜达成协议如下：

　　一、工程名称：

　　地点：________

　　二、1.本工程的质量标准为：合格

　　2.本工程的现场安全文明工地标准为：江苏省标化工地。

　　三、分包内容：

　　1.乙方根据甲方要求，派遣劳务人员计名从事瓦工工种的劳务分包工种。有需要资质的劳务分包工作乙方承诺具有相应的分包资质。

　　2.乙方必须于________年________月________日前确定派遣劳务人员及队组负责人，并将队组人员名单提交给甲方，安排队组负责人至甲方接收作业任务和交底;

　　四、分包方式：

　　1.清包人工费

　　2.人工费(含部分辅助材料费)水泥、黄沙、粘结剂、砖等辅助材

　　3.其他方式：________________

　　五、工期：

　　1.开竣工时间：________年________月________日开始施工，竣工：甲方规定工期。

　　2.工期要求：工程不能按本合同工期竣工或超出甲方同意顺延的工期竣工，乙方承担下列违约责任(节点工期详见项目部与乙方签订的节点协议或其他具有节点阶段说明的文件资料)：合同签订后2日内，乙方应向甲方提交实际得详细劳动力组织及调配计划

　　(1)总工期逾期：满足甲方要求，总工期(甲乙双方共同确认的总工期)每拖延一天，乙方向甲方支付违约金人民币1000元。逾期超过20天的，乙方应自前述逾期之日起，每天向发包人支付违约金人民币5000元，并且甲方有权解除合同，另行委托第三方继续完成工程，由此增加的费用由乙方承担。

　　当累计完成工程量不足计划进度的70%时，可认为乙方无能力按期履行合同，甲方有权解除合同，并由乙方承担由此给发包人造成的一切损失。

　　(2)节点工程逾期：满足甲方项目部要求，若不满足节点工期参照总工期逾期处罚方式进行处罚。

　　2.数量：工程量清单作为本合同附件，决算时按分公司现场项目经理及公司领导签字确认的实际发生的工作量按时决算。

　　3.报价清单附后，具有同样的法律效益。

　　七、甲乙双方的现场项目负责代表人：

　　1.甲方委派为现场项目代表，联系方式：________;

　　2.乙方委派姚恩铭为现场项目代表，联系方式：________;

　　3.双方代表根据各方授予的职权，履行各自的责任和义务。

　　八、劳务费的确认、支付办法：

　　1.乙方现场负责任人于每月20日前将劳务人员实际完成工程量，按甲方规定的表式提交至甲方，经甲方核实并确认后，按甲方内部管理流程流转，因乙方原因造成的返工工作量甲方不予认可。

　　2.甲方每月对乙方结算一次劳务费，每次按当月确认劳务费的60%结算，工程完工交验公司内部决算后，付至总包劳务费的75%，对外部的决算审计结束后无质量问题付至总包劳务费的90%，待工程扬子杯评比通过后付至总包劳务费的95%，乙方同意甲方保留5%价款作为质量保修金，质保期届满(质保期为两年)，承包内容无任何质量问题，质保金一次性付清。

　　3.甲方向乙方的每次付款，乙方必须开具同等金额的'发票交甲方财务或由甲方代扣代缴税金。

　　4.甲方拒绝任何形式的委托收款。

　　5.工程具备竣工验收条件时，乙方应督促派遣的劳务作业队组全力配合甲方进行交验，直至工程交验结束。

　　九、质量、安全管理：

　　1.开工前，乙方应对派出的劳务人员进行3+1岗前培训，并取得相应的上岗资格证书，特殊工种必须持证上岗，甲方于开工前对劳务人员进行三级安全教育和交底;

　　2.乙方派遣的劳务作业队组应根据施工组织设计要求，编制具体的施工作业计划和质量保证措施，落实现场质量、安全责任人，并于每天上午向甲方项目部汇报前一天的工作计划实施情况及当天的工作计划，每天下午下班前会同项目部质量员对当天的施工内容进行检查;

　　3.乙方必须督促派遣的劳务人员严格按照国家有关标准、规范和设计要求及甲方的指令施工，不得擅自更改设计和施工方案;

　　4.本工程质量目标为：公司精品工程;若因乙方原因造成工程质量问题和工程达不到质量目标乙方应负担因此而造成的所有损失，并处于10元�O质量处罚;

　　5.对于因乙方原因造成的返工、返修费用，由乙方承担(因业主或甲方原因除外);

　　6.工程施工完毕、未交付业主前，由乙方负责按甲方要求做好现场成品保护，如有损坏，乙方应无条件修复，所产生的费用由乙方承担;

　　7.工程交验以后至保修期结束，对业主提出的工程缺陷和质量问题，乙方应在2日内派人至现场免费维修;

　　8.乙方劳务人员，因违反安全操作规程和违章操作造成安全事故的，由乙方承担全部责任和因此产生的所有费用;

　　9.乙方派遣的劳务人员发生劳务纠纷、律师纠纷和安全事故时，由乙方负责协调解决和处理，甲方予于配合。

　　十、其他约定：

　　1.本工程施工过程中对于隐蔽工程严格按照“三检”制度，如未经项目部、监理同意，乙方擅自将隐蔽工程封闭的，由此造成的一切后果由乙方负责。

　　2.乙方派遣的劳务作业队组及人员，必须接受甲方的现场管理，遵守甲方、业主、监理方各项管理制度，对不服从管理的;劳务人员甲方有权辞退，乙方应及时补充。

　　3.乙方派遣的劳务人员，对甲方造成经济、名誉损伤的，由乙方负担因此造成的全部损失。

　　4.乙方协助甲方开展成本核算的相关工作和提交材料计划，合理利用各类材料。杜绝人为浪费，发现一次，按材料浪费部分的200%进行处罚。

　　5.甲、乙双方在履行协议过程中若发生争议时，双方协商解决，但双方应继续履行责任与义务。发生争议期间，乙方不得采取擅自停工或采取其它方式拖延施工，如因此早点、从的损失及不利后果则由乙方全部承担。协商不成、无法达成共识时，可提交苏州市人民法院调解或诉讼解决。

　　6.其它：

　　?乙方所有进场工人及管理人员必须穿戴公司统一配置的服装及安全劳保用品(统一到公司领取，其费用从人工费中扣除)，所有进场的人员必须从现场项目部的管理和安排，必须安排管理人员和现场项目部沟通，派专人到仓库领取材料并进行登记，施工场地做到工完场清，否则项目部有权将报价中的管理配合费予以扣除。?施工现场的文明施工和安全管理具体详见文明施工、安全生产专项协议。?特别说明：安装班组自行采购辅料的品质、规格、型号必须符合国家行业规范和该工程招标、投标、合同、图纸的要求。如采用不合格材料而造成质量不合格和损失的，期全部责任由该采购班组承担，并处该项材料金额三倍的罚款。

　　④、关于此价格的补充说明：此单价包含前期的配合费，即前期临时用电的配合;进场临时设施搭设配合;材料的装卸、搬运、整理、保管;办公及宿舍的整理、打扫;制作加工场地、施工现场的整理和文明施工的配合;由于队组自身原因造成的返工，在工程竣工验收前的渗漏、施工缺陷维修。以上几点不得另外签人工。

　　⑤、标识标牌需制作骨架的;由于项目部指挥失误造成的返工;已安装好由于业主提出的变更;由于材料缺陷引起的维修;过了质保期的质量维修;另外有特殊要求或情况需项目经理及生产经理提出书面说明的。以上可进行签证处理。

　　7.劳务人员的现场生活居住场所由甲方负责联络安排，费用由乙方承担;所有住在集体宿舍的人员必须服从甲方及监理、土建总包的管理、遵守宿舍管理制度，工地现场不得烧饭(烧饭应在生活区统一安排，食堂在遇到安监部门检查时必须无条件配合甲方整理);

　　十一、本合同内容有甲方或乙方填写，任何一方不得擅自添加，划改，如有添加，划改，需甲、乙双方在添加、划改处签字、盖章确认，否则视为无效。

　　十二、本合同未尽事宜由双方协商确定。

　　十三、本合同自甲、乙双方签字或盖章之日起生效。

　　十四、本合同附表件作为本合同不可分割的一部分，与本合同具有同等法律效力;若本合同附表、附件于本合同内容不一致的，则以本合同的内容为准。

　　十五、本合同一式2份，甲、乙双方各执1份，均具法律效力。

　　十六、报价清单附后

　　甲方(盖章)：________乙方(盖章)：________

　　甲方代表：________乙方代表：________联系电话：________联系电话：________

　　________年________月________日________年________月________日

班组施工合同 (菁华6篇)（扩展3）

——公路施工合同 (菁华6篇)

公路施工合同1

　　发包人：_____________________ （简称甲方）

　　承包人：_____________________ （简称乙方）

　　依照《中华人民共和国建筑法》、《中华人民共和国合同法》及有关行政法规、遵循*等、自愿、公*和诚实信用的原则，根据托县地区实际情况，双方就本建设工程的施工事项达成如下协议：

　　一、 工程概况

　　工程名称：*办公楼室内维修改造工程

　　工程地点：托县*办公楼

　　工程内容：楼内墙面，天棚刮腻；钢窗维护刷漆，办公室、会议室门拆旧换新；地面铺砖维修；卫生间整体改造；灯具等电器拆旧换新；线路整理

　　二、合同工期

　　开 工 日 期： 20xx年xx月xx日

　　计划竣工日期： 20xx年xx月xx日

　　预计合同工期：_____天

　　三、承包方式和合同价款

　　（一）采用包工包料和总承包形式；

　　（二）合同价款：根据甲方现场工程量预估和定额预算，预付30%工程款，待工程完工结算后一次付清剩余70%工程款；

　　（三）具体工程内容：根据甲方按需求现场指定位置项目施工，最后以甲方现场工程签证的工程量执行结算工程造价。

　　四、发包人（甲方）责任

　　依照合同按时拨付工程进度款。

　　五、承包人（乙方）责任

　　1、 按照合同和工程施工组织设计的要求积极组织施工；

　　2、 保质保量完成甲方指定工程项目；

　　3、遵守施工现场环境管理，安全管理，文明施工管理，创建安全文明施工达标工地。

　　六、工程质量及验收

　　1、 乙方在施工中必须支持《百年大计、质量第一》的方针，严格贯彻执行*《建设工程质量管理条例》，严格执行建筑工程强制性标准，工程质量标准达到一次性验收合格。

　　2、 乙方在施工中严格执行隐蔽工程检验制度，未经质检部门或甲方、监理代表检验的隐蔽工程不能进行下一道工序。

　　3、 乙方在施工中严把质量关，应当检验而未进行检验的原材料不准提前使用。（钢材必须使用包钢等大厂材料，水泥必须使用正规厂家）。

　　七、 工程款支付方式

　　1、工程开工后，按工程进度付工程总造价的30%，工程竣工验收合格 ，并结算后一次性付清70%。

　　八、质量保修

　　按照*1999年《建设工程质量管理条例》保修的规定负责。

　　九、违约责任

　　1、乙方因质量不合格造成的停工，全部责任由乙方承担。

　　2、乙方因工程质量不合格造成的返工，乙方应负全部责任。

　　4、如因甲方造成停工，不能按时交工，工期顺延，情况严重的另行议定。

　　十、其它约定事项：

　　甲方：______________________

　　法人代表：______________________（签章）

　　乙方：______________________

　　代表人：______________________（签章）

　　_______年_____月_____日

公路施工合同2

　　甲方： (以下简称甲方)

　　乙方： (以下简称乙方)

　　乙方承包甲方 大灵线岳门湾段路面大修 工程，总承包金甲、乙双方共同签署本合同，并履行各方的权利和义务。

　　一、合同内容、工程质量和工期要求

　　1、乙方同意承包门湾段的工程施工任务，其主要工程项目见工程量清单所列内容。

　　2、工程质量：工程交工验收应达到合格工程标准。

　　3、合同期限

　　(1)、乙方必须于20xx 年 9月 5日前开工， 20xx 年 10 月 1 日前全部完工。合同工期为日历工期，包括各种因素和自然条件影响日在内。如因甲方原因，经书面签证，工期可顺延，但不再同意追补投资。

　　(2)、乙方同意项目的维护期为十二个月。自交工初验合格，监理工程师签字之日期起计算，工程在一年内发生损害，经分析损害原因，如由施工质量而造成的，乙方应对此承担责任(包括经济责任)。

　　二、合同造价

　　___元整，(其中人工费_________ 元，材料费__________元，机械费 __________元)，此次按单价合同管理执行。

　　三、工程施工

　　1、乙方应严格按甲方提供和指定的设计文件、施工图纸、技术管理制度、施工规范、操作规程及设计要求组织施工，保证工程质量和工期。

　　2、乙方应使用符合规范要求的原材料，在施工中如发现乙方使用不合格的原材料，甲方有权制止其使用，并要求清运出场，由此所发生的费用由乙方自理。

　　3、施工所需的一切机械设备均由乙方自备，其性能应符合工程质量标准的要求 ，否则甲方有权要求其停止使用和更换设备。

　　- 1 - 额 壹佰万元 ，为了保证该工程的施工质量和工期， 本合同的合同总造价为(人民币大写) 壹佰万元

　　4、在甲方交给乙方的图纸和设计文件中，若有错误和矛盾之处，乙方应及时按变更设计程序书面报告，甲方确认后给予书面签证。否则由此引起的后果由乙方负责。

　　5、乙方应作到文明施工，规范管理。施工机械、工程原材料摆放有序，竣工后应及时清理现场。

　　6、乙方在施工中，每道工序完成后都应得到甲方现场管理人员的认可后，再进行下道工序。否则，对于不合格工程甲方有权令其返工，由此所发生的费用由乙方负责。

　　四、工程结算与付款

　　工程交工验收达到合格工程时，工程付款按实际完成工程量最后一次性付清。

　　五、附则

　　1、在施工中乙方应做好施工安全保障工作以及施工人员的安全教育，施工现场要设置相应符合GB5768-1999《道路交通标志和标线》的标志，确保施工安全。如因标志设置不全或不符合国标而发生的安全等纠纷，由乙方负全责。

　　2、本合同正本一式三份，甲方两份，乙方一份，签章(字)生效。

　　3、本合同自签字之日起生效，工程完工后，经验收无缺陷或缺陷已修复，且甲方支付完全部工程款，合同终止。

　　甲方(公章)：_________

　　乙方(公章)：_________

　　法定代表人(签字)：_________

　　法定代表人(签字)：_________

　　_________年____月____日

　　_________年____月____日

公路施工合同3

　　甲方：(以下简称甲方)

　　乙方：(以下简称乙方)

　　依据《中华人民共和国民法典》，为明确甲、乙双方责任，经甲、乙双方共同商定，就公路维修工程项目，达成如下协议：

　　一、施工里程：。

　　二、主要工程数量：

　　1、浆砌挡土墙

　　2、路基填心

　　3、清运塌方

　　挡土墙尺寸;根据现场实际确定并结合挡土墙通用图。

　　三、工程费：

　　1、浆砌挡土墙单价___元

　　2、路基填心单价___元

　　3、清运塌方单价___元

　　工程总金额按实际发生计量。

　　四、工程质量要求：按公路工程技术规范进行施工验收。要求本工程项目：

　　1、保证工程施工各工序合格。

　　2、保证工程竣工验收合格率为100%，在施工中，甲方施工人员发现乙方偷工减料、质量不符合要求时，甲方有权要求乙方无条件及时返工或补救，直到符合要求。返工所造成的一切损失，均由乙方自行承担。

　　五、工程费用支付：甲方按乙方的施工进度支付工程费，工程完工后支付整个费用，乙方凭税票结帐。

　　六、安全责任：乙方在施工过程中所发生的一切安全事故及损失，均由乙方负责，甲方不承担任何责任。

　　七、施工期限：

　　八、本协议一式贰份，甲、乙双方各执一份，双方签字盖章后生效。

　　甲方(公章)：_________

　　乙方(公章)：_________

　　法定代表人(签字)：_________

　　法定代表人(签字)：_________

　　________年____月____日

　　________年____月____日

公路施工合同4

　　建设方：(以下简称甲方)法定代表人：职务：

　　承包方：(以下简称乙方)

　　职务：

　　为确保工程质量符合国家行业标准的要求，发挥工程应具有的效益，保证工程施工秩序的正常进行，保证合理的工期及造价，按照《中华人民共和国合同法》的原则，结合本工程的实际情况，经双方协商制定以下条款，以约束双方行为。

　　一、工程概况：

　　1、工程名称：xx至xx段、xx至xx段县道公路路面改造工程合同段，工程合同桩号：。

　　2、工程内容：详见工程量清单，以及由甲方书面通知增加(或减少)的项目和工程量。

　　3、开工日期：

　　竣工日期：

　　4、质量等级：优良。

　　5、合同总价：元(小写：元)乙方对本工程的承包，实行预算包干，在施工中除由甲方书面通知增加(或减少)的工程项目或工程量外，不作任何变更。

　　二、组成合同的各个文件为一个整体，其内容包括：

　　1、本合同协商约定的条款;

　　2、施工组织计划;

　　3、交通部规定的行业标准以及技术规范;

　　4、甲方发出的专用技术条款;

　　5、工程量清单和设计文件;

　　6、甲方发出的相关文件、指示。

　　三、未经甲方同意，乙方不得将本合同或其中任何部份转让给其它单位或个人

　　中标通知书中项目经理、技术负责人、施工人员、质检安全人员未坚守工地亦视为转包。如发现转包行为，甲方有权视其违约并强制责令其退场。由此而发生的一切费用包括工程已发生的施工部分(进场人员、物资、装备费用、工程损失以及由此而发生的一切行政事务费用)概由乙方负责。

　　四、一切材料、设备及施工工艺：

　　1、属于合同规定的相应类级，为了对材料或设备进行检查、量测或检验，乙方应在使用前，按照交通部相应规范的要求进行检验，并将检验结果提交监理及甲方，认定符合要求后方能使用于工地，其费用由乙方自行承担。

　　2、在规定的时间内，乙方应将甲方及监理人员现场检查确认为不符合规范规定的任何材料或设备移出工地，并用合格的材料、设备取代。

　　3、尽管先前已经过检验或期中支付，但甲方及监理人员发现其施工工程由于材料、设备或施工工艺不符合规范规定时，乙方应将此类工程拆除，并彻底重作，其费用由乙方承担。

　　4、本合同工程完工后，乙方应在15天内向甲方提交完整的交工资料四套。

　　五、工程的工期：

　　1、乙方无任何理由延长工期，甲方认为施工进度过慢，不能按预定的工期竣工时，则甲方应以书面形式通知乙方。乙方应立即采取补救措施进行补救，以便加快施工进度，使工程能在预定的时间内竣工。对此，乙方无权要求甲方支付任何附加费用。如果乙方拒绝接受甲方关于加快工程进度的指令，或在甲乙双方无任何书面协议的情况下乙方无故停工达5天以上，或者虽然乙方采取了一定的补救措施，但仍然不能赶上预定的工程进度并将使工程在合同工期内难以完成时，甲方有权对乙方未完成工程全部或部分实行指定分包或更换承包人。

　　2、前项工程，因各种原因影响了工程工期，必须在保证工程质量的前提下，采取相应的措施，在下一项工程缩短工期来补上，无论如何，二灰碎石基层交工时间必须在年月日之前，沥青表面处治路面竣工时间必须在

　　3、如果乙方未能在规定的时间内完成本合同工程施工，则乙方需向甲方支付违约金。违约时间从规定的单项工程竣工时间第二天算起，违约金按人民币元/天计算，违约金最高限额为元人民币;提前一天按人民币元/天进行奖励，元人民币。

　　4、乙方因不可抗拒的因素，如自然因素、社会因素等而延长工期，乙方应事先书面报告甲方，甲方根据实际情况确认工期延长时间，甲方确认的工程延长时间，为合理的工期有效时间。

　　六、工程的覆盖和掩蔽：

　　未经甲方及现场监理的批准，任何工程不得覆盖和掩蔽。乙方应保证监理人员有充分的时间对将予覆盖和掩蔽的任何工程进行检测或量测。无论何时，当任一部分工程或基础已经或即将为检查做好准备时，乙方应事先书面通知业主及监理人员，并约定检查时间，监理人员应按时参加上述工程或基础的检查和量测，不得无故拖延。如果上述约定24小时内，工程监理人员未能到场对其进行检查和量测，乙方即可自行检查，并如实作出自检报告后覆盖和掩蔽，监理人员事后应予认可。

　　七、工程实施过程中的安全责任：

　　乙方在施工中必须严格按照国家有关安全规程进行施工，如在施工过程中发生任何安全责任事故，由乙方承担赔偿责任以及行政、刑事责任。

　　八、乙方与甲方签订合同后的5天内，应根据甲方的总体施工安排向甲方提供本合同工程的详细工程进度计划，以及为完成该计划的施工安排(包括雨季以及农忙季节的安排)和施工方案的说明，由甲方审定，并发出开工令;如乙方未能及时报送工程进度计划、施工安排和施工方案说明，或其报送资料不符合施工要求，造成甲方开工令无法发出，影响工期，其责任由乙方承担，甲方不承担任何责任。

　　九：乙方应严格履行经双方商定的合同条款，精心组织施工，按时完成本合同工程及其缺陷的修复。为此，乙方应提供所需的全部监督、管理、劳务、材料、设备、施工装备和其它，并为施工地段的工程质量负全部责任。

　　1：项目经理、技术负责人、现场施工人员、质检安全人员，应是具备公路工程长期施工经验，并经甲方认可的公路工程技术人员担任。在施工期间，以上人员必须押证施工。

　　2：各工序工程质量检验评定标准按技术规范执行，乙方对每道工序完工后应进行检查并整理好一切资料，以迎接甲方的验收。

　　3：保证工程质量是乙方的义务。乙方应做好自身的一切监督检验工作，建立相应的自检组织体系。承包人进行自检和试验的资料经其自检人员和现场监理人员签字认可后，方能作为资料依据。

　　十：本合同工程缺陷责任期规定为壹年，在缺陷责任期内：

　　1：乙方应尽快完成在交工证书中写明的未完成工作，并随时对工程缺陷进行修复或修补工作。

　　2：在缺陷责任期满后的15天内，乙方必须按甲方在缺陷责任期满前检查结果而发出的指令，对存在的缺陷、病害或其它不合格之处进行修补、重建或修复。

　　3：上述原因造成的缺陷修复费用由乙方自行负责。

　　十一：关于工程费用的支付：

　　1：乙方在签订本合同时须同时提交工程质保金(元整)，该工程质保金将随中标施工单位的施工进度逐月计量返还，施工单位中期计量金额累计达到或超过万元时，工程质保金全部返还完毕。

　　2：工程款支付时间和金额：本合同工程采取根据实际工程进度逐月计量的办法：每月截至25日止进行一次中期计量(暂扣10%的工程计量金额为工程质量保证金)。在工程全部交工验收交付使用时进行终期计量，业主累计支付工程款不低于合同总价的50%;在缺陷责任期满前，业主累计支付工程款达到合同总价的90%;暂扣10%的工程质量保证金在缺陷责任期满后，如无缺陷工程、病害工程、未完工程，30天内一次性支付。

　　3：乙方必须保证甲方拨付的工程款首先支付民工工资，不能因为拖欠民工工资而造成劳资纠纷*以及引起社会的不稳定。

　　十二：纠纷的解决方式

　　若甲乙双方发生纠纷，由甲乙双方协调解决;若协商解决不成，可申请法院解决。

　　十三：在本合同执行过程中，乙方如果用行贿、送礼等不正当手段企图逃避质量检查、检测及其它额外费用，甲方除按有关法规法纪严肃处理当事人外，因上述行为造成的一切工程(质量、进度、费用等)损失、甲方的经济损失等，乙方应付一切责任。情况严重者，甲方有权终止乙方在本合同项目的承包。

　　十四：本合同未尽事宜，由甲乙双方协商解决。

　　十五：本合同一式六份(甲乙双方各执三份)，合同从签约之日起生效，工地移交后，本合同自动失效。

　　甲方：法定代表人：

　　委托代理人：

　　乙方：法定代表人：

　　委托代理人：

　　年月日

公路施工合同5

　　甲方:__________________________(以下简称甲方)

　　乙方：________________________(以下简称乙方)

　　为了抢抓国家的政策机遇，高标准、高质量完成今年的村级公路硬化任务，彻底解决村级公路通而不畅，车辆、行人通行困难的问题，经甲、乙双方协商同意，特签订此合同。

　　一、工程总量

　　整个工程里程__公里。(以实际验收为准)

　　二、建设工期

　　整个工程建设工期为__天(即20________年____月____日至20________年月____日，竣工时间必须保证在省、市验收之前)。

　　三、工程任务

　　1、路基处理。基础路面必须达5米，并且保证每公里有三处的路面宽度达到6.5米(错车台位置，长度为12米以上)方可硬化，含降凸填凹，除垮方，补砌石岸，修通排水沟(40×40×60)，补路基缺口，部分地方里切等。路基用沙石料调*碾压。

　　2、水泥路硬化(含养生、切缝)。每立方米用7包水泥，混凝土配比达到C25标准，硬化宽度3.5米(错车台处为6.5×12规格)，厚度为0.18米。

　　3、路肩带。公路硬化后两边用沙石料铺*，路里达到0.5米宽，路外有多宽铺多宽，厚度应略高于水泥路面。

　　4、修涵洞6个(其中拱涵4个，管涵2个)。

　　四、工程造价

　　每公里造价__万元(包工包料)，整个工程在保证质量标准的前提下，不因市场物价的浮动和其他任何原因而调整工程造价，甲乙双方均不得提出调整和变更要求。

　　五、质量要求

　　路基坚实，线条流畅，配比合规，振动到位，路面整洁，切缝合理，适时养生，排水畅通。即路基处理要用沙石料调*，宽度达到5米以上(错车台处6.5米)，碾压后路面沙石料不少于5公分，经甲方验收后再报县交通局验收合格方可硬化;硬化用425水泥，并且每立方米(净方)达到700斤以上，硬化宽度为3.5米(错车台处6.5米)，厚度为0.18米，在施工中先用振动棒提浆，再用*板振动器振，然后用自动式振动梁振*，最后用滚筒滚光滑收成净面并刻纹。做到路面*整度较好，无裂痕和蜂窝孔，切缝要直，每5米一道，切好后再用沥青灌缝。路肩带要两边铺到位(路里0.5米，路外有多宽铺多宽)，并且是硬化一公里，路肩带铺一公里，路面、沟涵完善一公里，整体推进。拱涵必须用块石浆砌发拱，达到长5米，宽1米，高1.2米(净空)，管涵必须达到4米以上，连接处用水泥接头，涵洞沉淀池宽度必须达到1米以上，必须用块石浆砌做好沙、渣沉淀池，涵洞进口与出口要有20°的坡度，外边不够处用块石浆砌接直。工程竣工后，其验收标准为：符合交通、公路部门的质量要求，达到降方到位，路面*整，质量可靠，坡度适宜，线条流畅，沟涵畅通。

　　同时，在施工过程中，甲方将派专班监督施工质量，实行质量检查制度，达不到交通部门验收标准的，扣除不合格路段工程款及相应比例的质量保证金，甲方一旦发现乙方存在施工质量问题，首次扣发500元质量保证金并要整改到位;二次扣发1000元质量保证金并要整改到位;三次及以上，甲方有权终止施工合同和转包他人，其原施工部分的工程款由甲方确定，乙方无权争论。

　　六、甲乙双方责任

　　1、整个工程实行包工包料，食宿自理。工程占田占地、砍伐道路树木、青苗赔偿、需拆除农户附属设施赔偿等由甲方负责提前协调赔偿，同时整个工程的沙石料选点，拌料场选址等由甲方负责，甲方负责协助乙方处理好施工过程中的一切矛盾和问题。

　　2、工程开工后，甲方成立指挥协调监督机构，乙方无原则地服从甲方工程指挥、质量监督;必须保证在规定工期内完成工程任务，如省、市验收时不能完工或取心质量不合格，其补助资金不能到位，甲方概不负责。

　　3、做资料文本和水泥道路取心送检费用由乙方自行负责。

　　4、乙方道路硬化所用水泥和砂石料必须达到标准和标号，并向交通主管部门提供出厂提货单据或复印件以便备查。

　　七、付款方式

　　整个工程属垫资工程，工程款除向上争取的项目资金外，缺口部分甲方负责筹集，故中途无工程款项预支，所有工程款待工程全部竣工后由交通部门和监督项目实施单位验收合格，向上争取项目资金到位后再进行结算。在结算时预留总工程款的10%作为质量保证金，保证期限为工程验收后的一年。

　　八、乙方在机械进场和施工过程中，必须安全、文明施工，严格按照安全生产要求操作，必须按程序规定完备一切安全生产手续，要提前备案，自觉接受各级安全生产管理和监督，若发生安全事故，概由乙方承担全部责任。

　　九、此工程属乙方垫资建设，乙方不得拖欠农民工工资，如有拖欠，一切责任在乙方，甲方不承担拖欠农民工工资的责任。

　　十、本合同一式七份，甲、乙双方、监督单位各执一份，报县交通局一份、项目监督实施单位一份。

　　本合同自签订之日生效。

　　签订时间：________年____月____日

　　甲方：

　　代表：

　　乙方：

　　代表：

公路施工合同6

　　为在 施工合同的实施过程中创造安全、高效的施工环境，切实搞好本项目的安全管理工作，本项目业主 （以下简称“甲方”）与承包人 （全称） （以下简称“乙方”）特此签订安全生产合同：

　　一、甲方职责

　　1．严格遵守国家有关安全生产的法律法规，认真执行工程承包合同中的有关安全要求。

　　2．按照“安全第一、预防为主”和坚持“管生产必须管安全”的原则进行安全生产管理，做到生产与安全工作同时计划、布置、检查、总结和评比。

　　3．重要的安全设施必须坚持与主体工程“三同时”的原则，即：同时设计、审批，同时施工，同时验收，投入使用。

　　4．定期召开安全生产调度会，及时传达中央及地方有关安全生产的精神。

　　5．组织对乙方施工现场安全生产检查，监督乙方及时处理发现的各项安全隐患。

　　二、乙方职责

　　1．严格遵守国家有关安全生产的法律法规、交通部颁发的《公路工程施工安全技术规程》（JTJ 076-95）和《公路筑养路机械操作规程》有关安全生产的规定，认真执行工程承包合现中的有安全要求。

　　2．坚持“安全第一、预防为主”和“管生产必须管安全”的原则，加强安全生产宣传教育，增强全员安全生产意识，建立健全各项安全生产的管理机构和安全生产管理制度，配备专职及兼职安全检查人员，有组织有领导地开展安全生产活动。各级领导、工程技术人员、生产管理人员和具体操作人员，必须熟悉和遵守本条款的各项规定，做到生产与安全工作同时计划、布置、检查、总结和评比。

　　3．建立健全安全生产责任制。从派往项目实施的项目经理到生产工人（包括临时雇请的民工）的安全生产管理系统必须做到纵向到底，一环不漏；各职能部门、人员的安全生产责任制做到横向到边，人人有责。项目经理是安全生产的第一责任人。现场设置的安全机构，应按施工人员的1%～3%配备安全员，专职负责所有员工的安全和治安保卫工作及预防事故的发生。安全机构人员，有权按有关规定发布指令，并采取保护性措施防止事故发生。

　　4．乙方在任何时候都应采取各种合理的预防措施，防止其员工发生任何违法、违禁、暴力或妨碍治安的行为。

　　5．乙方必须具有劳动安全管理部门颁发的安全生产证书，参加施工的人员，必须接受安全技术教育，熟知和遵守本工种的各项安全技术操作规程，定期进行安全技术考核，合格者方准上岗操作。对于从事电气、起重、建筑登高架设作业、锅炉、压力容器、焊接、机动车船驾驶、爆破、潜水、瓦斯检验等特殊工种的人员。经过专业培训，获得《安全操作合格证》后，方准持证上岗。施工现场如出现特种作业无证操作现象时，项目经理必须承担管理责任。

　　6．对于易燃易爆的材料除应专门妥善保管之外，还应配备有足够的消防设施，所有施工人员都应熟悉消防设备的性能和使用方法；乙方不得将任何种类的爆炸物给予、易货或以其他方式转让给任何其他人，或允许、容忍上述同样行为。

　　7．操作人员上岗，必须按规定穿戴防护用品。施工负责人和安全检查员应随时检查劳动防护用品的穿戴情况，不按规定穿戴防护用品的人员不得上岗。

　　8．所有施工机具设备和高空作业的设备均应定期检查，并有安全员的签字记录，保证其经常处于完好状态；不合格的机具、设备和劳动保护用品严禁使用。

　　9．施工中采用新技术、新工艺、新设备、新材料时，必须制定相应的安全技术措施，施工现场必须具有相关的安全标志牌。

　　10．乙方必须按照本工程项目特点，组织制定本工程实施中的生产安全事故应急救援预案；如果发生安全事故，应按照《*关于特大安全事故行政责任追究的规定》以及其它有关规定，及时上报有关部门，并坚持“三不放过”的原则，严肃处理相关责任人。

　　三、违约责任

　　如因甲方或乙方违约造成安全事故，将依法追究责任。

　　本合同正本一式二份，副本八份，合同双方各执正本一份，副本四份。由双方法定代表人或其授权的代理人签署与加盖公章后生效，全部工程竣工验收后失效。

　　甲 方： （单位全称）（盖章） 乙 方： （单位全称）（盖章）

　　法 定 代 表 人 法 定 代 表 人

　　或 或

　　其授权的代理人： （职务） 其授权的代理人： （职务）

　　（姓名） （姓名）

　　（签字） （签字）

　　地 址： 地 址：

　　电 话： 电 话：

　　日 期： 日 期：

班组施工合同 (菁华6篇)（扩展4）

——拆除施工合同 (菁华6篇)

拆除施工合同1

　　甲方：

　　乙方：

　　甲乙双方根据《中华人民共和国合同法》《中华人民共和国建筑法》和《绵竹市房屋管理拆迁规定》等法律法规，本着*等互利的原则，经友好协商签订如下合同：

　　一、工程概况：

　　工程名称：

　　(一)工程地点：

　　(二)拆除范围：甲方指定的拆除房屋、门窗设备及构筑物及场地内的杂草树木。房屋拆除范围须拆除至自然地坪。拆除的旧材料归乙方所有，由乙方自行处理。

　　(三)拆除面积：拆除房屋总面积为 ㎡。

　　(四)承包方式及旧材料费支付方式：承包方式为全包。合同签订后至乙方进场三日内，乙方一次性按建筑面积每*米 元(大写：)，并且乙方向甲方支付工程拆除保证金共计人民币 万元(大写：)，待乙方按合同约定拆除施工结束后，通知甲方进行验收，经甲方验收合格且无任何违反本合同约定的违规处罚等扣款情况，甲方在验收后三日内退还乙方保证金人民币元(大写： )。甲方不向乙方支付任何费用。

　　二、工程内容：

　　1、乙方负责拆除甲方场地内指定的所有建筑物及构筑物及场地内的杂草，并清运全部建渣。

　　2、乙方严格负责按照施工规范要求进行拆除施工，搭设拆除施工过程中的所有安全防护措施。

　　三、工程期限：

　　工期以甲方书面通知乙方拆除日期之日起 天，所有拆除清渣施工结束，除不可抗力及甲方同意延期因素外，乙方必须按期施工完毕，否则视为违约。

　　四、甲乙双方责任

　　(一)甲方责任

　　1、负责通知及申请相关部门对拟拆除房屋进行断水、断电、断气、断通讯等工作。

　　2、配合和协调相关拆除工作。

　　3、负责对拆除完毕的地块进行验收。

　　4、甲方指定 为工程项目负责人，负责协调拆除施工中的有关事宜。

　　(二)乙方责任

　　1、按甲方要求按时进入拆除现场，保证工期的`顺利完成。

　　2、负责对甲方指定拆除范围内所有建筑物及附属物的拆除、清运、清扫等工作。

　　3、乙方在施工过程中，必须确保周围道路畅通，周围设施完好，严禁在道路与通道处堆放任何材料，不得违规影响周边居民的正常生活和工作。

　　4、乙方在拆除施工过程中，不得破坏到周边临*建筑物。

　　5、乙方指定 为工程项目负责人，全权负责工程拆除事宜并及时向甲方通报工程扫除的有关情况。

　　6、乙方在开工前及施工过程中，须办理的一切拆房手续及相关须协调工作，均由乙方全权负责。

　　五、安全施工

　　1、乙方按有关规定，负责搭设现场施工范围的一切安全防护措施，拆除施工过程中保证文明施工，安全防护设施必须严格有效规范，符合文明施工的要求。

　　2、乙方拆除施工前必须制定施工方案、安全作业规程及紧急救援预案，并配备应急救援的必要器材。

　　3、拆除现场应实施封闭作业，禁止非施工人员进出，项目经理或技术负责人必须亲临现场组织指挥拆除施工，严格按照安全、科学，规范的进行施工，拆除施工过程中如发生伤亡责任事故，必须按相关程序和时限报告有关部门，不得拖延、隐瞒不报。

　　4、乙方在拆除施工过程中出现的一切安全责任事故，由乙方负责并承担一切由此产生的法律与经济责任，与甲方无关。乙方必须为施工作业人员购买意外伤害险，并提供专职安全员资格证，并在开工前将复印件报甲方处留存，如无则视为乙方违约。

　　六、违约责任。

　　1、乙方未按工期要求完成合同约定的拆除面积，超过一天，乙方向甲方支付 元(大写： )人民币罚款，以此类推，至双方按规定解除合同为止。

　　2、任何一方违反本合同规定，则违约方承担一切经济、法律责任，并赔偿未违约方的全部损失。

　　七、争议

　　甲乙双方发生争议时，协商解决，协商不成，可向德阳市仲裁委员会申请仲裁或向德阳市人民法院提起诉讼。

　　八、其它

　　1、本合同签字盖章生效后，甲、乙双方如有未尽事宜或对合同条款修改，需经双方协商同意并签订补充协议。

　　2、补充协议及附件与本合同正文有同等的法律效力，双方须共同遵守。

　　3、本合同自甲、乙双方的法定代表或授权委托代理人签字并加盖各自公章之日起生效。

　　4、本合同一式三份，甲乙双方各执一份，一份保底，具有同等法律效益。

　　甲方(公章)：_________ 乙方(公章)：_________

　　法定代表人(签字)：_________ 法定代表人(签字)：_________

　　_________年____月____日 _________年____月____日

拆除施工合同2

　　第二小学院内一栋教学楼进行拆除。经双方协商，为明确双方职责，保证拆房工作顺利进行，签订合同如下：

　　一、 拆房工程项目：

　　1、 拆房工程范围：

　　2、 拆除房屋建筑面积约 *方米，按本合同确定的单价结算。

　　二、 合同价格： 确定拆除房屋建筑面积单价为 80.00(捌拾) 元*方米，合计总人民币48000.00元，大写人民币：肆万捌仟元整。 付款方式： 由乙方先行垫资，________年内付清。

　　三、 合同工期：

　　1、本工程自月日开始拆房，拆除工期自拆迁时间确定后，____日内完成，情况特殊的在签订合同时另行协商。

　　2、 施工期间如遇人力不可抗拒的因素，双方可另行协商延长工期。

　　四、 拆房要求：

　　1、 乙方承揽的拆除旧房范围必须根据合同确定的红线范围内及甲方指定的实施拆除作业，包括所有建筑、构筑物及一切设施，拆至原房屋基础底止，并将建筑垃圾清运完毕。拆除后的建筑材料归乙方所有，由乙方自行处理。

　　2、 房屋拆除开工前，施工单位应编制拆除工程施工组织设计(包括施工方案及安全技术措施计划)，并报管理单位审批备案;应落实项目负责人，技术负责人、安全管理人员花名册并报管理单位备案;乙方在拆除现场必须设置现场办公室，并建立安全生产管理责任制，明确安全生产文明施工管理目标和安全职责。

　　3、 乙方在拆除房屋时要始终贯彻安全

　　第一的方针，施工项目负责人和技术负责人要现场指挥拆除作业，如有事离开时，必须有12名施工管理人员(持有上岗证)留在拆房现场指挥拆除作业。

　　4、 拆除工程现场必须设置围护封闭。在____区主要路段、交通要道两侧，围护高度不得低于

　　2.5米，围护应做到清洁整齐、无破损，不得有碍市容观瞻。拆除工程二层以上必须搭设脚手架，在____区主要干道两侧和居民住宅周围进行拆除工程，必须采用钢脚手架和密目式安全网封闭形式，必要时搭设防护隔离棚。

　　5、 乙方从事拆房工作的人员参加人身安全保险，保险单送管理单位效验备案。无保险者一律不得拆房。

　　6、 乙方必须首先对种类窖池、水池、水井及电线、电缆等危及人身安全的设施、障碍物进行清理或清除，并设置明显的警告牌，清除各类事故隐患，确保拆房施工现场的安全。

　　7、 进入施工现场，必须头XX全帽，脚穿劳保鞋，高空作业不准疲劳作业并应系好安全带，进入危险区域应采取严格的防范措施。不准酒后从事拆除作业。

　　8、 拆除工程作业一般自上而下，按顺序进行，不得立体交叉拆除作业;拆除时应先拆除非承重结构，后拆除承重结构;拆除栏杆、楼梯和楼板、脚手架应与同层次整体拆除进度相配合。

　　9、 做好现场文明施工，房屋材料必须堆放整齐，周围道路沟管畅通，不准乱占马路和人行道，严格执行门前三包制度，瓦砾杂物不准散置马路，要每日清铲干净。

　　10、 从承接拆房施工任务至拆房完毕经甲方验收合格并移交甲方前，乙方对施工现场负全面责任。乙方在拆房过程中如出现拆房人员或其他人员人身伤亡事故，一切责任均由乙方承担，与甲方无涉。 1

　　1、 拆房施工人员必须遵纪守法，不准行凶斗殴，不准聚众赌博，不准违反治安管理规定，服从统一管理。

　　五、 违约责任：

　　1、 乙方承接的拆房工程不得转包，如一经发现，甲方有权终止合同，由此造成损失的，均由乙方承担经济和法律的全部责任。

　　2、 甲方交付乙方单体建筑物(构筑物)被拆房屋钥匙后，乙方应立即组织人员进场施工，如果乙方三天内不组织人员进行施工，甲方扣除违约金1000元;如乙方七天内不组织人员进场施工，甲方扣除乙方违约金3000元外，并可另安排施工队伍进场施工，所需拆房费用由乙方承担。

　　六、 本合同经双方签字盖章后生效。

　　七、 本合同一式二份，双方各执一份。 甲方(签字盖章)代表： (签字盖章) 乙方： 负责人：________年____月____日 有关于房屋拆除施工合同 发包方(甲方)： 联系地址： 代表人： 电话(传真)： XX编码： 承包方(乙方)： 联系地址： 代表人： 电话(传真)： XX编码： 鉴于： 甲乙双方就甲方所属的建筑物拆除工程承包一事，依照《中华人民共和国合同法》及相关法律、行政法规，遵循*等、自愿、公*和诚实信用的原则，经协商一致，签订合同条款如下： 第1条、拆除工程基本情况及要求

　　1.

　　1、项目座落：

　　1.

　　2、砖混结构房屋建筑面积大约351

　　8.92㎡;砖木结构房屋建筑面积大约60

　　7.17㎡,土木结构房屋建筑面积大约77

　　6.59㎡,简易搭架面积大约179

　　9.39㎡;

　　1.

　　3、乙方拆除的时限为________年元月____日前;

　　1.

　　4、乙方对本工程的拆除期间为________年____月____日至________年____月____日，拆除后应将所拆除的物料全部运走，将土地*整清楚，按约定时间交由甲方。 第2条、拆除工程承包费交纳 乙方交纳的拆除工程承包费为元，于本合同签订当日一次性缴清，甲方收到乙方交付的拆除工程承包费时，应出具正式票据交乙方收执。 第3条、拆除工程履约保证金 乙方应在本合同签定当日即向甲方交纳拆除工程履约保证金人民币壹万元整;在约定的时间内拆除完成，该履约保证金如数退还;若拆除超过时限，每拖延一天罚款人民币伍佰元;拆除超过天取消保证金。 第4条、特别约定

　　4.

　　1、乙方在进行拆除时应按安全规范进行作业，其工人的安全保护措施等要到位;乙方对工程拆除的安全责任负全责。

　　4.

　　2、甲方应提供拆除现场用电电源、用水水源给乙方使用;乙方应自行连接;乙方用电要注意安全，要节约用水;若乙方不安全用电、不节约用水，甲方有权停止供给，其责任乙方承担。 第5条、其他事项

　　5.

　　1、本合同未尽事宜，由甲乙双方另行协商解决。

　　5.

　　2、本合同经甲、乙双方代表人签章后即时生效。

　　5.

　　3、本合同一式叁份，甲、乙双方各持壹份，____县公共资源交易中心存档用壹份。 甲方：(盖章) 乙方：(盖章) 法定代表人：(签字) 法定代表人：(签字)________年____月____日签约 房屋拆除施工合同范本 发包方：中学(以下简称甲方) 承包方：公司(下简称乙方) 甲方将校园内部分D级房屋拆迁项目委托乙方进行拆除施工和渣土清运。为明确双方的权利和义务，经甲乙双方共同协商，签订本协议。

　　一、施工内容及工程量：

　　1、施工内容：建筑物拆除，渣土清运。

　　2、拆除标准：按甲方招标要求拆除范围内的房屋以及渣土清运。

　　3、施工中拆下的各类废旧材料归乙方所有，均由乙方自行处理。

　　二、工程价款及结算方式：

　　1、工程价款： 经公开招标，拆除项目总金额为：叁万肆仟伍佰元(34500.00元)

　　2、结算方式：

　　(1)合同签订时，乙方一次性付清工程款。

　　(2)乙方报名时的报名费转为押金，待拆除工程全部结束，渣土清运完成，*整好施工场地，经甲方组织验收合格后，退还乙方的押金。

　　三、施工日期：

　　1、本合同工程定于________年____月____日开工，于________年____月____日竣工。

　　2、因不可抗力或天气影响等因素不能按时开工或竣工时，甲乙双方可以重新约定开工或竣工日期。

　　四、双方责任及权力： 甲方：

　　1、乙方进场后，甲方向乙方进行施工交底，交待清楚施工现场周围地下障碍物与在施工中需注意的事项并提供有关技术资料。

　　2、负责协调切断通往被拆除区域内的水源、电源、通信等线路。

　　3、配合乙方对施工人员进行安全教育。

　　4、甲方指定葛XX为工程项目负责人，负责协调施工中有关事宜并监督乙方的施工全过程。 乙方：

　　1、负责编制施工方案，制定安全、环保措施。

　　2、积极配合甲方的工作。

　　3、认真贯彻执行国家有关部门对建筑施工提出的各项要求和规定，做到文明施工、安全、按期完成施工任务。

　　4、必须严格按照相关法规条文施工作业，注意环保要求：控制噪声，避免不安全因素发生。

　　5、负责机械及人员的安全，加强对施工人员的安全教育及防范措施，确保施工中万无一失;并负责其施工人员的安全保险，对因管理不善所发生的任何安全责任事故，责任由乙方承担，。

　　6、服从甲方现场管理人员的指挥，尊重甲方的管理制度。

　　7、乙方指定倪XX为工程项目负责人，全权负责工程拆除事宜并及时向甲方通报工程拆除有关情况。

　　五、违约责任：

　　1、违反本合同规定，甲、乙双方各自承担其责任。造成的损失由责任方全部承担(含经济损失)。

　　2、合同执行中发生纠纷，双方应做好协商解决，协商解决不成的可向当地人民法院起诉。

　　六、其他：

　　1、本合同签字生效后甲、乙双方如有未尽事宜或对合同条款修改，需经方协商同意并签订补充协议。

　　2、补充协议及附件与本合同正文有同等的.法律效力，双方须共同遵守。

　　3、本合同自甲乙双方的法定代表人或授权委托代理人签字并加盖各自公章之日起生效。

　　4、本合同一式四份，甲乙双方、局基建办、监察室各执一份，具有同等法律效力。 甲方：乙方： 代表人：代表： ________年____月____日________年____月____日

　　返

拆除施工合同3

　　甲方：

　　乙方：

　　依照《合同法》《建筑法》及其他有关法律、行政法规，遵循*等、自愿、公*、诚实、信用的原则，明确双方的责任权利及义务，经双方协商就涉及的房屋拆除工程施工事项订立本合同。

　　一、工程名称：

　　龙马片区饵季路以西房屋拆除施工工程

　　二、工程地点：

　　昆明市官渡区龙马片区饵季路以西

　　三、工程内容：

　　建（构）筑物拆除

　　四、工程承包范围：

　　乙方按照甲方的要求拆除标定范围内的全部建（构）筑物，拆除后的所有成品、半成品由乙方处理，渣土、建筑垃圾等由乙方负责清理*整达到验收要求。

　　五、拆除施工要求：

　　乙方按工程承包范围做好拆除范围内的安全。文明拆除工作，对作业人员要做好安全教育，特殊作业人员必须持证上岗。必须对本次施工人员购置人身保险。乙方在拆除过程中，应划定人员区域，做好警戒和警示标志。在居民密集点、交通要道附*施工，要采取可靠地安全防护措施。

　　甲方在拆除过程中应帮助乙方协调处理好水、电、煤气、通讯管网等部门，乙方按城管、环保等部门的法律、法规要求做好相关工作。拆除工地外围应当设置围栏，防止物料、渣土外溢，并加强对噪音、粉尘、废渣的控制，努力降低噪音，减少粉尘污染，

　　严格按章拆除，如乙方在拆除过程中损坏相邻四周建筑物及地下设施或造**员伤亡事故由乙方承担全部责任及经济赔偿。

　　乙方进场后必须遵守有关法律、法规及甲方制度的管理规定，提前提供拆除方案报甲方认可方能实施。

　　六、结算方式：

　　1、此工程乙方按所拆除的`建筑物面积民房（框架、砖混结构）及厂房（钢结构）每*米12元综合单价支付给甲方，总价按拆除的实际面积计算。付款方式按双方约定支付。

　　签订合同支付甲方工程量50%，约人民币100万元（大写：壹佰万元整），待甲方测绘结束总工程量确定时，乙方付清余款。安全保障订金为80万元（大写：捌拾万元整），乙方签订合同一次支付，待工程全部完工以后由甲方无息反还。

　　七、合同工期

　　开工日期：20xx年7月30日

　　完工日期：20xx年9月30日

　　八、其他未尽事宜，双方协商解决，本协议一式二份，双方各执一份，本合同经双方签字盖章之日生效，合同履行完毕后自动失效。

　　甲方：

　　乙方：

　　日 期：

拆除施工合同4

　　发包人（全称）：（甲方）

　　承包人（全称）：（乙方）

　　依照《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及其他有关法律、行政法规，遵循*等、自愿、公*和诚实信用的原则，双方就下列建设工程施工事项协商一致，订立本合同。

　　第一条：工程概况

　　工程名称：

　　工程地点：

　　第二条：发包方式、合同价款及承包范围

　　2.1发包方式：

　　2.2合同价款：

　　人民币大写： （￥ ）

　　2.3承包范围：

　　第三条：下列文件作为本合同附件，并具有法律效力：

　　第四条：合同价款支付：

　　4.1、工程款支付：双方约定的工程款（进度款）支付时间和方式：

　　4.2、工程结算：双方约定的工程款结算支付时间和方式：

　　4.3、付款采用银行汇票或电汇。

　　4.4、本合同为固定单价合同，在合同实施期间不因政策或市场或实际拆除物数量与乙方测算数量发生偏差等因素的变化而发生改变。

　　第五条工期

　　具体开工时间：日期：

　　第六条工程质量及技术要求

　　6.1 乙方将拆除范围内建（构）筑物全部拆除，并将建筑垃圾运至指定的地点，拆除的材料全部运出厂外，拆除现场要做到工完料净场地清。

　　6.2 拆除过程中要保证拆除范围外的其他生产设施等的安全。

　　6.3 拆除的整个过程的工程质量及技术要求严格相关质量技术规范书执行。

　　第七条施工安全

　　7.1 乙方应遵守工程建设安全生产有关管理规定，制定安全生产施工措施，严格按安全标准组织施工。并随时接受行业安全检查人员依法实施的监督检查，采取必要的安全防护措施，消除事故隐患。

　　7.2 乙方必须设置足够的专职安全员，负责施工现场安全生产的监督检查工作。

　　7.3 乙方在施工过程中所造成的工伤等事故或其他经济损失，概由乙方负责。

　　7.4 乙方应做好垃圾运输过程中沿途的安全防护工作，严防附*农民在沿途卸车、哄抢建筑垃圾，在堆放场地严防因堆放和防护不当而造成的塌方、滑坡等安全事故，如因此发生安全事故，一切损失和责任由乙方承担。

　　7.5 乙方在拆除过程中应做好安全防护工作，确保甲方的设备、人员的安全，如因乙方的安全防护措施不当，造成的一切损失由乙方承担。

　　7.6 拆除的整个过程的安全要求严格按本合同所附双方签订安全协议执行。

　　第八条甲、乙双方责任

　　8.1 甲方职责：

　　8.1.1提供拆除场地。

　　8.1.2负责审核乙方施工组织设计、安全技术措施及进度网络图。

　　8.1.3负责现场工程质量、工程进度的检查监督工作。

　　8.2 乙方职责

　　8.2.1乙方必须拥有相应的资质，相关材料办理施工手续，发生的一切费用由乙方负责。

　　8.2.2施工现场的'管理人员必须统一着装。

　　8.2.3负责地方关系及施工现场周边环境的协调，如因地方关系等处理不当造成停工、窝工、工期拖延等，全部由乙方承担责任。

　　8.2.4乙方在施工过程中拆除的材料不得任意堆放，不得影响厂区交通和绿化景观，其建筑垃圾应集中堆放，及时外运至指定地点，在垃圾外运期间乙方应确保道路清洁、畅通，道路上洒落的建筑垃圾应当每天及时清理干净。所有的垃圾清理干净后，方可验收。

　　8.2.5负责施工现场、沿途及建筑垃圾堆放场地的安全防护及消防工作。

　　8.2.6乙方在施工期间未经甲方同意，不能随意更换现场代表。

　　8.2.7因拆除工作量大、时间紧、拆除场地狭小等，乙方应服从甲方现场的协调管理，严格按照甲方划定的范围和规定的拆除顺序施工，确保不涉及拆除范围外的其他生产设施的安全运行。

　　8.2.8乙方必须给其所有人员配置明显的标识，乙方人员凭此标识进、出施工场地。

　　8.2.9拆除过程中要保证拆除范围外的其他生产设施等的安全。否则，因乙方责任造成的甲方的损失，乙方应负全额赔偿责任。

　　8.2.10在每个单位工程拆除前，乙方应提前72 小时将拆除的措施、时间报甲方认可，未经甲方认可不得拆除。

　　8.2.11除由于法律或实际上不可能继续履行合同义务的情况外，乙方应严格按合同规定执行，达到使甲方满意的程度。乙方应严格遵守与执行甲方的指令，应服服从甲方在施工现场的统一管理，按照甲方的部署进行拆除工作，不得野蛮施工。

　　8.2.12乙方应制订施工措施、安全措施、进度计划网络图报甲方审批。

　　8.2.13在开工前乙方应提供其特种作业人员的有效证件。

　　8.2.14拆除中对甲方指定的水、暖、电、汽、煤气、化学等地上地下设施及管线的隔离点，应采取专项防护隔离措施，并报甲方进行备案。否则，因乙方责任造成的一切损失，乙方应负全额赔偿责任。

　　8.2.15施工时发现不明障碍物或者不明管线等，施工单位应当立即暂停施工，采取必要的应急措施，并及时向甲方报告，经甲方处置完毕后方可恢复施工。否则，因乙方责任造成的甲方的损失，乙方应负全额赔偿责任。

　　第九条竣工验收

　　9.1 乙方在竣工前七天内向甲方送交“竣工报告”（最终验收证书）。

　　9.2 竣工前五天，由乙方组织预验收，符合要求后，由甲方组织各相关部门进行竣工验收，并提供最终验收证书，作为结算的依据。

　　9.3 验收存在的工程质量问题及其它问题施工单位必须按要求进行整改，以最终符合验收要求日期为竣工交工日期。

　　第十条违约责任

　　10.1 乙方未完全履行合同，乙方应无条件返工，由此造成的工料损失由乙方承担，或因乙方原因发生其它使合同无法履行的行为，乙方应承担违约责任。

　　10.2 除非双方协议将合同终止或因一方违约使合同无法履行，违约方承担违约责任后应继续履行合同。

　　10.3 双方中某一方如不能按期付款应按银行同期贷款利息向另一方支付违约金。

　　10.4 因乙方施工、保管不善造成的自有及拆除的设备和材料的丢失、毁损，由乙方负全部责任。

　　10.5 按照乙方的施工进度安排，如果甲方认为乙方的人员、机具配置不能完全胜任此进度安排工作，甲方有权要求乙方在规定时间内更换（补充）符合要求的人员或机具，否则乙方承担违约责任，甲方有权解除合同。

　　10.6 乙方不将建筑垃圾运至指定地点，随意倾卸或道路未及时清理的，乙方应负违约责任。

　　10.7 争议解决办法：甲乙双方履行合同时发生争议，双方应协商解决，如协商不成，任何一方均可向法院提起诉讼。

　　第十一条合同生效、变更、中止和终止

　　11.1 本合同一经生效，合同双方均不得擅自对本合同的内容（包括附件）作任何单方的修改。但任何一方均可以对合同内容以书面形式提出变更、修改、取消或补充的建议。该项建议应以书面形式通知对方并经双方签字确认。

　　11.2 如果乙方有违反或拒绝执行本合同规定的行为时，甲方将用书面通知乙方，乙方在接到通知后3 天内确认无误后应对违反或拒绝作出修正，如果认为在3 天内来不及纠正时，应提出修正计划。如果得不到纠正或提不出修正计划，甲方将保留中止本合同的一部分或全部的权利。对于这种中止，甲方将不出具变更通知书，由此而发生的一切费用、损失和索赔将由乙方负担。

　　11.3 如果乙方的违约行为在本合同其它条款中有明确规定，则按有关条款处理。

　　11.4 在合同执行过程中，若因国家计划调整而引起本合同无法正常执行时，乙方或甲方可以向对方提出中止执行合同或修改合同有关条款的建议，与之有关的事宜双方协商办理。

　　11.5 本合同经双方签字盖章后开始生效。

　　第十二条不可抗力

　　12.1 不可抗力是指：严重的自然灾害和灾难（如台风、洪水、地震、火灾和爆炸等）、战争（不论是否宣战）、叛乱、动乱等等。合同双方中的任何一方，由于不可抗力事件而影响合同义务的执行时，则延迟履行合同义务的期限相当于不可抗力事件影响的时间，但是不能因为不可抗力的延迟而调整合同价格。

　　12.2 受到不可抗力影响的一方应在不可抗力事故发生后，尽快将所发生的不可抗力事件的情况以传真通知另一方，并在10 天内将有关当局出具的证明文件提交给另一方审阅确认，受影响的一方同时应尽量设法缩小这种影响和由此而引起的延误，一旦不可抗力的影响消除后，应将此情况立即通知对方。

　　12.3 如双方对不可抗力事件的影响估计将延续到60 天以上时，双方应通过友好协商解决本合同的执行问题。

　　第十三条其它

　　13.1 本合同所包括的附件，是本合同不可分割的一部分，具有同等的法律效力。如果合同正文与附件有不一致或模糊时，以合同正文为准。如果不同时间的文件有不一致或模糊时，以时间后者为准。

　　13.2 合同双方承担的合同义务都不得超过合同的规定，合同任何一方也不得对另一方作出有约束力的声明、陈述、许诺或行动。

　　13.3 本合同列明了双方的责任、义务、补偿和补救条款。任何一方不承担本合同规定以外的责任、义务、补偿和补救。

　　13.4 双方任何一方未取得另一方事先同意前，不得将本合同项下的部分或全部权利或义务转让给第三方。

　　13.5 本合同项下双方相互提供的文件、资料，双方除为履行合同的目的外，均不得提供给与“拆除物资”和相关工程无关的第三方。

　　13.6本合同一式陆份，甲方叁份，乙方叁份，未尽事宜由双方共同另行商议。

　　甲方（公章）： 乙方（公章）：

　　地址： 地址：

　　法定代表人： 法定代表人：

　　委托代理人： 委托代理人：

　　电话： 电话：

　　传真： 传真：

　　开户银行： 开户银行：

　　账号： 账号：

　　邮政编码： 邮政编码：

拆除施工合同5

　　甲方：

　　乙方：

　　依照《中华人发共和国合同法》及有关法律、法规的规定，为保护双方的合法权益，结合本合同施工的特点，双方在*等、自愿、协商一致的基础上，就甲方的广告拆除工程相关事宜，达成如下合同：

　　1、工程概况

　　工程名称：华粹南山绿庭28#楼发光字广告拆除工程

　　工程所在地点：万州区江南新区南山绿庭工地

　　2、工程承包范围、承包总价、付款方式及验收标准乙方对本拆除工程实行乙方自备拆除用工具设备、包施工安全、包拆除质量、严格按照拆除施工期完工，一次性包定价12500元，拆除工程经甲、乙双方验收合格后，一次性付清工程款，付款时乙方需提供等额的材料发票。

　　3、拆除施工任务完成后验收合格的标准：

　　（1）发光字广告范围内的所有材料、构件等全部拆除并全部清理外运，场地*整且无建筑垃圾无设施设备无杂物等；

　　（2）乙方完成本合同约定的其他义务。

　　4、乙方完成拆除任务所涉及的主要工作内容施工前乙方（如有需要）应当取得必要的*行政许可，拆除现场应设置安全生产所采取的必要措施及设备；拆除双方约定范围内的所有与之相关的设施构件；处理较大物料的二次切割；拆除施工完成后场地*整；拆除施工时对邻*设施、建筑物、植物等的防护；拆除垃圾的清理；因拆除需要在建筑顶部安装的卷扬机等设备对建筑主体结构、防水层的破坏须进行恢复。

　　5、拆除施工的工期要求

　　自双方订立本合同之日起7个工作日内，按约定完成拆除范围内的所有拆除任务。

　　6、拆除废旧钢铁、钢架等构件，作为废旧物资由乙方回收利用，回收金额为5000元整，工程结算付款时一次性扣回。

　　7、乙方必须派有经验的施工人员进场做好安全生产的监督、管理工作，严格按照国家及当地有关安全法律法规开展拆除工作，针对本项目的特点制定安全保证措施，确保拆除施工在安全的状态下进行。

　　8、甲方义务

　　（1）协助乙方做好施工时所涉及的其他工种关系的协调；

　　（2）给乙方提供拆除施工时的临时用水用电；

　　（3）按照拆除验收标准组织验收并办理结算手续。

　　9、乙方义务

　　（1）拆除作业时乙方必须遵守国家及当地现行的《室外广告拆除技术规程》及《建筑工程安全生产管理条例》等法律法规及行业规范；

　　（2）拆除施工过程中乙方必须接受甲方对安全生产、拆除进度等的全面监督检查；

　　（3）乙方在拆除施工过程中应严格执行以上所有内容并自行承担可能发生的事故责任。

　　10、违约责任

　　（1）乙方不得以任何理由拖延拆除施工进度，由于乙方原因迟延工期时，乙方按每日人民币伍佰元（500元/日历天）向甲方支付违约金。乙方应承担违法施工作业而产生的全部法律后果（包括行政机关向甲方和乙方作出的行政处罚）；

　　11、乙方必须自己处理好安全工作，在工地上必须佩带安全帽，高处施工者必须系好安全带，每个工人必须购买安全保险，凡拆除工人发生安全事故与甲方无任何责任。

　　12、本合同一式二份，甲方、乙方各执一份，具有同等的法律效力。

　　13、本合同自双方签订之日起生效。

　　甲方（公章）：_________乙方（公章）：_________

　　法定代表人（签字）：_________法定代表人（签字）：_________

　　_________年____月____日_________年____月____日

拆除施工合同6

　　甲方：

　　乙方：

　　依据《中华人民共和国合同法》、《建筑安装工程承包合同条例》及其他有关法律、法规，遵循*等、自愿、公*和诚信的原则，经甲乙双方共同协商，就甲方砖木结混旧拆除工程，达成如下拆除合同。

　　一、拆除、清运的范围

　　×××市三十中旧教学楼(砖木结混三层)一幢垃圾清运以学校自然地坪为准，不许垃圾自然地坪以下土层。

　　二、拆除要求

　　1、合同签订时，乙方须一次**清履约保证金20万元(贰拾万元)，返还甲方x元，大写：从履约保证金中扣除。

　　2、拆除前乙方申报施工方案和安全措施，经甲方许可后方可施工。

　　3、拆除废旧材料全部归乙方所有，将门窗、木料、暖气片按甲方指定位置整齐堆放，将拆除垃圾全部清运完毕旧料乙方可自行拉走或者变卖。

　　4、乙方在拆除过程中，不得采用爆破方式进行拆除。

　　5、拆除工程不得转包，对拆除范围内的建筑必须全刘拆除，垃圾须全部清理干净。

　　6、乙方对拆除工程的盈亏自负。

　　三、拆除工期：

　　开工时间：总计日历天数x天

　　四、甲方职责

　　1、甲方负责施工前的断水、断电、断暖等工作，提供施工人员的生活用电和用水。

　　2、甲方负责提供乙方的施工用电，乙方必须在用电前向甲方报告用电负荷，乙方按照电表数和用电价格付费。

　　3、甲方协同乙方办理拆除中有关手续，费用由乙方自理。

　　4、甲方为乙方拆除施工尽可能的提供便利的条件。

　　5、甲方委派同志为现场代表，全权代表甲方行使权利和义务，对施工现场出场的问题进行协调。

　　五、乙方职责

　　1、乙方负责办理垃圾排放手续，费用自己承担，负责拆除施工及清运垃圾的组织管理，严格按照拆除安全规定进行拆除。必须组织专业的拆除人员进行施工，必须向拆除人员进行安全教育，管理人员必须持证上岗。乙方对拆除的一切安全负责，对发生的人员伤亡、机械事故和其他民事纠纷负全部责任，甲方不承担任何责任和赔偿。

　　2、乙方应对拆除现场进行安全防护和围堵，做到文明施工，尽量减少噪音和浮尘，符合拆迁的环保要求。每天对周围环境进行清扫，对非拆除设施进行安全保护，如有损害，由乙方进行维修和赔偿。对违反建筑物拆除和垃圾清运的有关规定而造成的各种经济处罚，由乙方自行负责。

　　3、乙方在拆除施工中，必须保证学校的秩序和安全。

　　4、乙方在拆除施工过程中，必须服从甲方的监督和管理，未经许可，施工人员不得进入教学区，不得影响学校的正常教学秩序。

　　5、乙方必须将拆除现场和校园安全隔离，沿观路设置安全网，确保学生和行人的安全。

　　6、乙方委派同志为现场代表，全权代表乙方行使职责和权利。

　　六、违约责任

　　1、乙方如果不能按期完成拆除任务，停工两天以上，视为自动放弃。甲方有权找别人进行拆除施工，发生的费用和给甲方造成的损失从乙方保证金中扣除。

　　2、乙方不得以任何理由提出合同约定以外的要求，如不能按时拆除，推迟一天，扣除保证金人民币元，依次类推。(如因不可抗力的原因造成乙方不能正常施工，经甲方认可签字后工期顺延)。

　　3、发生合同纠纷，双方协商解决，如达不成一致意见，可向仲裁机构提请仲裁，或向人民法院提出诉讼解决，乙方不得以任何理由阻挠甲方的继续施工。

　　七、其他

　　1、本合同未尽事宜双方协商解决。

　　2、本合同一式四份，甲乙双方各持两份。

　　3、本合同双方代表签字盖章之日生效，工程结束后，经甲方验收合格后，结清押金后终止。

　　甲方(公章)：_________

　　法定代表人(签字)：_________

　　_________年____月____日

　　乙方(公章)：_________

　　法定代表人(签字)：_________

　　_________年____月____日

班组施工合同 (菁华6篇)（扩展5）

——施工合同 (菁华6篇)

施工合同1

　　甲方： (身份证号： )

　　乙方：

　　乙方将 钻孔工程施工委托甲方进行。双方根据《中华人民共和国经济合同法》等有关规定，本着*等、自愿、公开、诚信的原则，签订如下协议：

　　一、工程地址、内容、承包方式、合同价、付款方式

　　1、工程承包范围：露天开采爆破的钻孔。

　　2、工程承包内容：甲方负责布孔、钻孔等工作。

　　3、承包方式：乙方负责勘察指定爆破作业场地，孔网设计，提供水、电等必要实施，其它如钻孔的机械设备，技术人员，燃油费等均由甲方负责。

　　4、合同价：直径∮90规格钻孔，包干价18元/米，以工程量实际发生量为结算依据含税结算。(每米壹拾捌元整)

　　5、付款方式：工程款预计为 元。每次钻孔后由乙方派人进行验收，合格后双方签字予以确认，月底累计按合同价计算进行结算。

　　二、合同期限

　　1、合同期限从20xx年 月 日起至20xx年 月 日止。

　　2、在施工过程中如遇到下列情况工期延误则甲方不负担任何责任。

　　(1)业主认可的工期延误;

　　(2)乙方原因造成的工期延误。

　　3、甲方每天根据乙方施工进度安排，向乙方提出合理的施工进度和第二天的施工计划，并按计划进行施工。

　　三、甲乙双方责任

　　(一)甲方的主要职责

　　1、甲方不得将工程转包或承包给他人，否则乙方有权无条件终止本合同，并由甲方承担由此造成的全部经济损失。

　　2、甲方在接到乙方要求其进场的书面通知后，按时组织人员进场，且必须保持人员情绪稳定，保证按期、按质、按量完成乙方安排的生产任务，服从乙方的'统筹安排，统一调动。

　　3、必须服从乙方的统一管理，自担风险、自负盈亏，确保本协议工程施工的质量、工期和安全等要求。且甲方在钻孔过程发生的安全责任事故、质量事故及工伤事故由甲方自行负责，乙方不负担任何责任。

　　(二)乙方的主要职责

　　1、乙方在甲方进场后组织甲方人员进行入场教育，并进行监督检查。

　　2、乙方负责甲方在入场后进行技术交底和安全交底，向甲方明确施工技术、质量、安全、节约、工期、文理施工等要求。

　　3、负责对甲方的工作过程和结果实施监督检查，在甲方工程质量、工期、文明施工不能满足工程施工所需时，乙方有权命令

　　甲方限期整改直到满足要求为止。

　　四、本合同一式两份，甲乙双方各执一份，双方答案后生效。

　　五、本合同未尽事宜可签订补充协议并具有相等的法律效力。

　　甲方(公章)：_________乙方(公章)：_________

　　法定代表人(签字)：_________法定代表人(签字)：_________

　　_________年____月____日 _________年____月____日

施工合同2

　　发包人（全称）：_______________________

　　承包人（全称）：_______________________

　　依照《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及其他有关法律、行政法规，遵循*等、自愿、公*和诚实信用的原则，发、承包人就本建设工程施工事项协商一致，订立本合同，达成协议如下：

　　一、工程概况

　　工程名称：____________________________________________

　　工程地点：____________________________________________

　　工程规模及结构特征：__________________________________

　　工程承包范围：________________________________________

　　工程立项批准文号：____________________________________

　　资金____________________________________________

　　二、合同工期

　　开工日期：____________________________________________

　　竣工日期：____________________________________________

　　合同工期总日历天数_________天。

　　三、质量标准

　　工程质量标准：________________________________________

　　四、合同价款

　　币种：____________________________

　　合同总价（大写）：________________元（小写）￥：_________元

　　综合单价或费率：□详见承包人的投标报价书（招标工程）；□详见经确认的工程报价单或预算书（非招标工程）

　　五、组成合同的文件

　　组成本合同的文件包括：

　　1．本合同协议书；

　　2．中标通知书（适用招投标工程）；

　　3．投标文件（适用招投标工程）；

　　4．经确认的工程报价单或预算书（适用非招投标工程）；

　　5．本合同专用条款和补充条款；

　　6．本合同通用条款；

　　7．标准、规范及有关技术文件；

　　8．图纸；

　　9．工程量清单；

　　10．双方有关工程的洽商、变更等书面记录和文件；

　　11．发包人或工程师有关通知及工程会议纪要；

　　12．工程进行过程中的有关信件、数据电文（电报、电传、传真、电子数据交换和电子邮件）。

　　六、词语含义

　　本协议书中有关词语含义与本合同第二部分《通用条款》中分别赋予他们的定义相同。

　　七、承包人承诺

　　承包人向发包人承诺按照本合同约定及工程师的指令进行施工、竣工，在缺陷责任期内承担工程质量缺陷保修责任，并履行本合同书所约定的全部义务。

　　八、发包人承诺

　　发包人向承包人承诺按照本合同约定的期限和方式支付合同价款及其他应当支付的款项，并履行本合同所约定的全部义务。

　　九、合同生效

　　本合同订立时间：_________年_________月_________日

　　订立地点：_______________________________________

　　发包人和承包人约定自双方签字盖章并送工程所在地县级以上地方人民*建设行政主管部门备案后本合同生效。

　　发包人（公章）：_________ 承包人（公章）：_________

　　住所：___________________ 住所：___________________

　　法定代表人：_____________ 法定代表人：_____________

　　委托代理人：_____________ 委托代理人：_____________

　　电话：___________________ 电话：___________________

　　传真：___________________ 传真：___________________

　　开户银行：_______________ 开户银行：_______________

　　账号：___________________ 账号：___________________

　　邮政编码：_______________ 邮政编码：_______________

　　_________年_____月_____日 _________年_____月_____日

　　附件1 通用条款

　　一、词语定义

　　1．词语定义

　　下列词语除专用条款另有约定外，应具有本条所赋予的定义：

　　1．1 通用条款：是根据法律、行政法规规定及建设工程施工的需要订立，通用于建设工程施工的条款。

　　1．2 专用条款：是发包与承包人根据法律、法规和规章的规定，结合具体工程实际，经协商达成一致意见的条款，是对通用条款的具体化、补充或修订。招投标工程的专用条款应当符合招标文件的要求。

　　1．3 发包人：指本合同指明的执行本工程投资计划的当事人，或其他指定负责管理本工程的当事人，以及取得该当事人资格的合法继承人。但不指其任何受让人（除经承包人同意外）。

　　1．4 承包人：指在协议书中约定，被发包人接受的具有相应工程施工承建资质的当事人，以及取得该当事人资格的合法继承人。但不指其任何受让人（除经发包人同意外）。

　　1．5 工程师：指本工程监理单位委派的总监理工程师或发包人指定的履行本合同的代表，其具体身份和职权由发包人承包人在专用条款中约定。

　　1．6 分包人：指承接本工程部分工程施工，具有相应工程施工承建资质的当事人，以及取得该当事人资格的合法继承人。

　　1．7 项目经理：指承包人在履行本合同中委派的并取得相应等级执业资格或岗位职务的工程管理人员，在本合同专用条款中指定，代表承包人履行合同约定的权利和义务。

　　1．8 设计单位：指发包人委托的承担本工程设计并取得相应工程设计资质等级证书的单位。

　　1．9 工程造价管理部门：指*有关部门、县级以上人民*建设行政主管部门或其委托的工程造价管理机构。

　　1．10 监理单位：指发包人委托的具有相应工程监理资质等级负责本工程监理的单位。

　　1．11 永久工程：指根据本合同约定应实施的永久性工程，包括1．14款所指的设备。

　　1．12 临时工程：指实施和完成本工程及其缺陷的修复过程中所需的各种临时性工程，但不包括1．15款所指的承包人装备。

　　1．13 工程：指永久工程和临时工程，或视情况指二者之一。

　　1．14 设备：指预定构成或构成永久工程的一部分机械、仪器、装置。

　　1．15 承包人装备：指属承包人所有（或租赁）的，为实施和完成本工程及其缺陷修复所需的机械、器具或物品。

　　1．16 发包人提供装备：指根据本合同约定由发包人提供的为实施和完成本工程及其缺陷修复所需的机械、器具或物品。

　　1．17 合同价款：指承包人按合同约定实施和完成本工程及其缺陷的修复应得到的价款。招标工程指中标通知书中的中标价，非招标工程指发包人承包人双方确认的工程报价。

　　1．18 追加合同价款：指在合同履行中发生需要增加合同价款的情况，经发包人确认后按计算合同价款的方法增加的合同价款。

　　1．19 费用：指不包含在合同价款之内的应当由发包人或承包人承担的经济支出。

　　1．20 开工日期：指发包人承包人在协议书中约定，承包人开始施工的绝对或相对的日期。

　　1．21 竣工日期：指发包人承包人在协议书约定，承包人完成承包范围内工程的绝对或相对的日期。

　　1．22 实际竣工日期：指承包人完成工程施工并合格地通过竣工验收、承包人正式提出竣工验收申请的日期。

　　1．23 工期：指发包人承包人在协议书中约定，按总日历天数（包括法定节假日）计算的从开工日期至竣工日期的天数。

　　1．24 实际工期：指按总日历天数（包括法定节假日）计算的从开工日期至实际竣工日期的天数。

　　1．25 图纸：指由发包人按本合同约定向承包人提供或由承包人提供并经发包人批准，满足承包人施工需要的所有图纸、计算书和其他性质类似的技术资料。

　　1．26 施工场地：指由发包人提供的用于工程施工的场所以及发包人在合同中具体指定的供施工使用的任何其他场所。

　　1．27 工程量清单：指根据有关工程量计算规则、图纸等列出的拟建工程的分部分项工程项目、措施项目、其他项目名称和相应数量的明细清单。

　　1．28 书面形式：指合同、协议、信件和数据电文（包括电报、电传、传真、电子数据交换和电子邮件）等可以有形地表现所载内容的形式。

　　1．29 违约责任：指合同一方不履行合同义务或履行合同义务不符合约定所应承担的责任。

　　1．30 索赔：指在合同履行过程中，对于并非自己的过错，而是应由对方承担责任的情况造成的实际损失，向对方提出经济补偿和（或）工期顺延的要求。

　　1．31 不可抗力：指不能预见、不能避免并不能克服的客观情况。

　　1．32 小时或天：本合同中规定按小时计算时间的，从事件有效开始时计算（不扣除休息时间）；规定按天计算时间的，开始当天不计入，从次日开始计算。时限的最后一天是休息日或者其他法定节假日的，以节假日次日为时限的最后一天，但竣工日期除外。时限的最后一天的截止时间为当日24时。

　　1．33 法定节假日：指每个星期六、星期天及国家法定的其他假日。

　　二、合同文件

　　2．合同文件组成及解释顺序

　　2．1 组成合同的各个文件应该是一个整体，能相互解释，互为说明。除专用条款另有约定外，组成本合同的文件及优先解释顺序如下：

　　（1）本合同协议书；

　　（2）中标通知书（适用招投标工程）；

　　（3）投标书及其附件（适用招投标工程）；

　　（4）经确认的工程报价单或预算书（适用非招投标工程）；

　　（5）本合同专用条款和补充条款；

　　（6）本合同通用条款；

　　（7）标准、规范及有关技术文件；

　　（8）图纸；

　　（9）工程量清单；

　　（10）双方有关工程的洽商、变更等书面记录和文件；

　　（11）发包人和（或）工程师有关通知及工程会议纪要；

　　（12）工程进行过程中的有关信件、数据电文（电报、电传、传真、电子数据交换和电子邮件）。

　　2．2 当合同文件内容含糊不清或不相一致时，在不影响工程正常进行的情况下，由发包人承包人协商解决，或由工程师作出解释。双方协商不成或不同意工程师的解释时，按本通用条款第34条关于争议的约定处理。

　　3．语言文字和适用法律、法规

　　3．1 本合同文件使用汉语语言文字书写、解释和说明。如专用条款约定使用两种以上（含两种）语言文字时，汉语应为解释和说明本合同的标准语言文字。

　　3．2 本合同文件适用国家的法律、法规和规章。需要明示的法律、法规和规章，由双方在专用条款中约定。

　　4．适用标准、规范

　　4．1 本工程的材料、设备、施工作业必须符合现行国家、行业及工程所在地地方标准/规范的要求。国家、行业及工程所在地地方标准/规范存在不一致时，发、承包人根据标准/规范的适用范围和本工程的实际情况在专用条款中约定选用的标准/规范名称。发包人应按专用条款约定的时间向承包人提供一式两份约定选用的标准/规范。

　　4．2 国内没有相应标准/规范的，由发包人按专用条款约定的时间向承包人提出施工技术要求，承包人按约定的时间和要求提出施工工艺，经发包人认可后执行。发包人要求使用国外标准、规范的，应负责提供中文译本。

　　5．图纸

　　5．1 发包人应按专用条款约定的套数和日期，向承包人提供图纸。承包人需要增加图纸套数的，发包人应代为复制，复制费用由承包人承担。承包人应在施工现场保留一套完整图纸，供工程师及有关人员进行工程检查时使用。未经发包人同意，承包人不得将本工程图纸转给第三人。

　　5．2 发包人对工程有保密要求的，应在专用条款中提出保密要求，保密措施费用由发包人承担，承包人在约定的保密期限内履行保密义务。

　　5．3 发包人未能按约定提供图纸，承包人应向工程师发出通知，提出所需的图纸、需要的时间和理由，说明由于图纸提供延误可能造成的影响和损失。因发包人未能按约定提供图纸，给承包人造成损失和（或）导致工期延误的，发包人应赔偿承包人损失，顺延延误的工期。

　　5．4 当工程师认为需要时，承包人应提交临时工程的设计图纸2份，供工程师批准或备查。

　　5．5 发包人或工程师有权随时向承包人发出为满足本工程的正确实施和完成及其缺陷修复所需的补充图纸和技术资料，承包人应予执行。

　　6．通知与送达

　　6．1 除合同另有约定外，在履行合同中任何单位或个人发出或发布的任何通知、指令，均应是书面的，收件方应在回执上签署姓名和收到时间，不应拒收、无理扣压或拖延。

　　6．2 根据本合同条款由发包人或工程师发给承包人的一切证书、通知、批准书、批准函、指令均应发送或派专人送达承包人在本合同专用条款中指定的地址或承包人为此指定的其他地址。

　　6．3 根据本合同条款由承包人发给发包人的一切通知、请求均应发送或派专人送达发包人或工程师在本合同专用条款中指定的地址，或者发包人或工程师为此指定的其他地址。

　　6．4 在履行合同中任何一方拒收或者接收通知、函件、书面文书后拒绝签收，致使通知或书面文书送达不能的，另一方可以选择挂号邮寄的方式送达，也可以选择法律允许的其他方式送达，同时保存好送达证据。

　　三、发包人和承包人

　　7．发包人

　　7．1 发包人应履行本合同所约定的全部义务。发包人应按本合同约定的期限和方式向承包人支付合同价款及其它应当支付的款项，并按本合同约定向承包人提供标准/规范、图纸、材料、设备、装备及其他资料和施工条件。

　　7．2 发包人应当在本工程开工前按专用条款约定的内容和时间完成以下工作，并承担相关费用：

　　（1）办理土地征用、拆迁补偿、*整施工场地等工作，使施工场地具备施工条件，在开工后继续负责解决以上事项遗留问题；

　　（2）将施工所需水、电、通讯线路从施工场地外部接至专用条款约定地点，保证施工期间的需要；

　　（3）开通施工场地与城乡公共道路的通道，以及施工场地内的主要道路，满足施工运输的需要，保证施工期间的畅通；

　　（4）向承包人提供施工场地的工程地质和地下管线资料，对资料的真实性、准确性负责；

　　（5）办理施工许可证等其他施工所需证件、批件和临时用地、停水、停电、中断道路交通、爆破作业等的申请批准手续（证明承包人自身资质的证件除外）；

　　（6）确定水准点与坐标控制点，以书面形式交给承包人，并组织进行现场交验；

　　（7）组织承包人和设计单位进行图纸会审和设计交底；

　　（8）协调处理施工场地周围地下管线和邻*建筑物、构筑物（包括文物保护建筑）、古树名木的保护工作；

　　（9）发包人应做的其他工作，双方在专用条款内约定。

　　7．3 发包人可以将7．2款部分工作委托承包人办理，具体委托内容双方在专用条款内约定，其费用由发包人承担。

　　7．4 发包人未能履行7．2款约定的各项工作，导致工期延误或给承包人造成损失的，发包人应赔偿承包人有关损失，顺延延误的工期。

　　8．承包人

　　8．1 承包人应履行本合同所约定的全部义务。精心组织施工，按时完成本工程及其缺陷的修复。承包人应提供所需的全部管理、劳力、材料、设备、施工装备、往返工地的交通以及合同订明或合理地推断为进行本工程而需要的各种事物。

　　8．2 承包人按专用条款约定的内容和时间完成以下工作：

　　（1）根据发包人委托，在其设计资质等级和业务允许的范围内，完成施工图设计或与工程配套的设计，经工程师确认后使用，发包人承担由此发生的费用；

　　（2）向工程师提供年、季、月度工程进度计划及相应进度工程用款计划；

　　（3）负责施工场地安全保卫工作，提供和维修非夜间施工使用的照明、围护设施；

　　（4）按专用条款约定的数量和要求，向发包人提供施工场地办公和生活的房屋及设施，发包人承担由此发生的费用；

　　（5）根据法律、法规和规章有关施工场地交通、施工噪音、环境保护和安全生产、文明施工等的管理规定，办理相关手续，并以书面形式通知工程师。发包人承担由此发生的费用，因承包人责任造成的罚款除外；

　　（6）本工程或本工程中某单项工程已竣工但未交付发包人之前，承包人负责已完工程的保护工作，保护期间发生损坏，承包人自费予以修复；如发包人要求承包人采取特殊保护措施，双方在专用条款内约定，发包人应承担相应费用；

　　（7）按专用条款约定做好施工场地地下管线和邻*建筑物、构筑物（包括文物保护建筑）、古树名木的保护工作；

　　（8）保证施工场地清洁符合环境卫生管理的有关规定，交工前清理现场达到专用条款约定的要求，承担因自身原因违反有关规定造成的损失和罚款；

　　（9）承包人应做的其他工作，双方在专用条款内约定。

　　8．3 承包人未能履行8．2款各项工作，造成发包人损失的，承包人应赔偿发包人有关损失。

　　四、工程管理人员

　　9．工程师

　　9．1 发包人应在本合同专用条款中指定工程师，将工程师的姓名、职权通知承包人。实行监理的工程，发包人应在开工前将监理单位的名称、监理内容、职权以书面形式通知承包人。发包人对承包人的任何指令必须通过工程师发出。发包人如需更换工程师，应至少提前7天通知承包人。后任继续行使合同文件约定的前任的职权，履行前任的义务。

　　9．2 工程师可以行使合同中规定或必然隐含的应属于工程师的权力，如果发包人在专用条款内要求工程师在行使某些职权前需要征得发包人批准的，工程师应征得发包人批准。除合同明确说明外，工程师无权修改合同，亦无权解除本合同约定的发包人、承包人的任何权力与义务。工程师在履行和行使其职权时，其任何行为或遗漏，不免除承包人履行合同约定的任何职责和义务。

　　9．3 工程师行使下列权力时，应先取得发包人的批准：

　　（1）发布开工令、停工令、复工令；

　　（2）向设计人或承包人提出建议且提出的建议可能会提高工程造价或延误工期；

　　（3）对本工程任何形式、数量、质量、价款和内容上的变动；

　　（4）对合同约定的承包人职责和义务进行变更；

　　（5）提出或批准索赔；

　　（6）签发支付证书；

　　（7）合同条款中明确约定应取得发包人批准的其他权力；

　　（8）专用条款中明确的其他须经发包人批准的权力。

　　但是，当工程师行使上述需由发包人批准的权力时，应视为发包人已予批准。

　　9．4 当工程师认为出现了危及人身安全、财产威胁和立即影响工程安危的紧急情况，且不可能在事前把情况报告给发包人时，在不免除合同约定的承包人的任何职责和任务的情况下，工程师可先行行使9．3款中的权力，并应在事后24小时内向发包人作出书面报告。

　　9．5 工程师可随时将其任何职责和权力授予其任命的工程师代表（按有关规定或发包人指定必须由工程师亲自履行的职权不得转授），并可在认为必要时撤回授权。授权和撤回均应提前7天以书面形式通知发包人和承包人，在未将有关文件副本送交承包人之前，该项授权和撤回不能生效。工程师代表对工程师负责，履行和行使工程师授予的职责和权力。工程师代表在其授权范围内履行职权，视同工程师。

　　9．6 工程师代表在工程师授权范围内向承包人发出的任何书面形式的函件，与工程师发出的函件具有同等效力。承包人对工程师代表向其发出的任何书面形式的函件有疑问时，可将此函件提交工程师，工程师应进行确认。工程师代表发出指令有失误时，工程师应进行纠正。除工程师或工程师代表外，发包人派驻工地的其他人员均无权向承包人发出任何指令。

　　9．7 工程师应按合同约定，及时向承包人提供所需指令、批准并履行约定的其他义务。工程师的指令、通知由其本人签字后，以书面形式交给项目经理，项目经理在回执上签署姓名和收到时间后生效。紧急情况下，工程师可发出口头指令，并在48小时内给予书面确认，承包人对工程师的指令应予执行。工程师不能及时给予书面确认的，承包人应于工程师发出口头指令后7天内提出书面确认要求。工程师应在承包人提出确认要求后48小时内给予答复，逾期不予答复的，视为口头指令已被确认。承包人认为工程师指令不合理，应在收到指令后24小时内向工程师报告，工程师在收到承包人报告后24小时内作出修改指令或继续执行原指令的决定，并以书面形式通知承包人。紧急情况下，工程师要求承包人立即执行的指令或承包人虽有异议，但工程师决定仍继续执行的指令，承包人应予执行。本款规定同样适用于由工程师代表发出的指令、通知。

　　9．8 因工程师未能按合同约定履行义务或者因工程师失误，给承包人造成的损失和（或）导致工期延误的，发包人应赔偿承包人的损失，顺延延误的工期。本款规定同样适用于由工程师代表发出的指令、通知。

　　9．9 工程师在履行合同和行使职权或处理涉及发包人承包人双方权利和义务的事项时，应依据合同在其职权范围内客观公正地进行处理，如发现有不当之处，应进行修正。一方对工程师的处理有异议时，按本通用条款第34条关于争议的约定处理。

　　10．项目经理

　　10．1 承包人应任命项目经理，并授权其代表承包人履行合同约定的全部权力和义务。项目经理由承包人提出，经发包人同意，其姓名、职务应在专用条款内明确。承包人还应在开工前将项目经理姓名和详细资料提交给工程师。

　　10．2 承包人依据合同发出的一切文件（包括致发包人或工程师的通知），均应以书面形式由项目经理签字后发出，接收人在回执上签署姓名和收到时间后生效。

　　10．3 承包人如需要更换项目经理，应至少提前7天以书面形式通知工程师，并报发包人同意。后任继续行使合同文件约定的前任的职权，履行前任的义务。未经发包人同意，承包商不得撤销项目经理的任命，或任命替代人员。

　　10．4 发包人可以与承包人协商，建议更换其认为不称职的项目经理。

　　10．5 项目经理按发包人和工程师批准的施工组织设计（施工方案）、工程进度计划和工程师发出的指令合理组织施工。在发生紧急情况且无法与工程师联系时，项目经理应当采取保证人员生命和工程、财产安全的紧急措施，并在采取措施后48小时内向工程师送交报告。责任在发包人或第三人，由发包人承担费用，相应顺延工期；责任在承包人，由承包人承担费用，不顺延工期。

　　五、分包

　　12．分包

　　12．1 施工分包分为专业工程分包和劳务作业分包。

　　12．2 承包人将其承包范围内的部分工程进行专业分包，可以与发包人协商并在专用条款中约定；承包人拟进行专业分包的工程在专用条款没有约定的，应事先报经工程师审查，取得发包人批准，并遵循有关法律、法规等的规定。非经发包人同意，承包人不得将承包工程的任何部分专业分包。

　　12．3 承包人没有承担某专业工程的承建资质，承包人必须根据12．2款的约定将该专业工程进行分包，分包人必须具备承建该类工程的资质条件。

　　12．4 承包人进行劳务作业分包必须使用有相关资质的企业，并应当按照合同约定或劳务分包企业完成的工作量及时支付劳务费用。承包企业应对劳务分包企业的用工情况和工资支付进行监督，并对本工程发生的劳务纠纷承担连带责任。

　　12．5 承包人按规定分包工程，应与分包人签订分包合同。承包人将其承包范围内的部分工程进行分包，不解除总包合同约定的承包人的任何责任和义务。承包人根据合同约定的标准采购材料，可以不遵循本款上述约定，但应报工程师备案，工程师有权对此进行审查。

　　12．6 承包人有义务依据工程师的要求向工程师提供已分包或拟分包工程的分包人的相关资料。

　　12．7 分包人的任何违约行为或过失导致工程损害或给发包人造成其他损失，承包人承担连带责任。

　　12．8 承包人不得将其承包的全部工程发包给他人或将其承包的全部工程肢解以后分包。承包人应禁止分包人将分包工程的任何部分再分包。

　　12．9 分包工程价款由承包人与分包人结算。发包人未经承包人同意不得以任何形式向分包人支付各种工程款项。发包方擅自向分包方支付工程款项的，视为本合同以外的其他合同关系，不影响承包人依照本合同约定向发包人进行正常的结算。

　　六、施工准备工作

　　14．施工组织设计和进度计划

　　14．1 承包人应编制本工程和专用条款约定的单项工程的施工组织设计和进度计划。

　　14．2 承包人应按专用条款约定的要求和时间（专用条款无明确时间约定的则应在承包人收到本工程或专用条款约定的单项工程图纸后14天内）编制并向工程师提交单项工程的施工组织设计和工程进度计划。工程师应按本合同专用条款中约定的时间（专用条款无明确时间约定的则应在工程师收到施工组织设计和工程进度计划后14天内）予以确认或提出修改意见，逾期不确认也不提出修改意见的，应视为同意。

　　14．3 工程进度计划应按照网络图或横道图两种方法编制，并应包括每季（或月）预计完成的工作量和形象进度。

　　14．4 承包人必须按工程师确认的工程进度计划组织施工，接受工程师对工程进度的检查、监督。

　　14．5 如果工程师认为工程实际进度不符合已经确认的工程进度计划，在承包人无任何理由取得延长工期的情况下，则承包人应根据工程师的要求对工程进度计划进行修订并提出改进措施，提交工程师确认后执行。修改后的工程进度计划，仍应保证本工程在合同约定的工期内完成。因承包人的原因导致工程实际进度与进度计划不符，承包人不得就改进措施提出索赔款项。

　　14．6 承包人应随工程进度计划向工程师提交按合同约定的结算时间间隔承包人有权得到支付的工程用款计划，以备工程师查阅。如果工程师提出要求，承包人还应按要求提交修改的工程用款计划。

　　15．施工准备

　　15．1 承包人应对全部现场作业、所有施工方式和全部工程的适应性、稳妥性和安全性负责，但不对设计、标准/规范原因的适应性、稳妥性和安全性承担责任。如果合同明确约定全部或部分永久工程由承包人设计，则尽管有工程师的批准，承包人仍应对该部分永久工程负全部责任。

　　15．2 承包人在查阅合同文件或在本工程实施过程中，有责任对图纸、标准/规范或其他资料进行复核。如发现其中有任何差错、遗漏或缺陷，应在有关工程开工前及时书面通知工程师，工程师在接到承包人的通知后，应立即就此作出决定。

　　15．3 承包人在签订合同之前，应研究和分析发包人提供的水文、地质、气象等资料。承包人应对其对该资料的理解、判断和应用负责。

　　15．4 承包人在签订合同之前，应视为已研究和察看工地及其四周环境；已清楚知道关于通往工地的现有道路或其他联络方法、土地及工地的外形和性质、损毁物业的危险、挖掘的材料的性质、进行本工程所需的工程及材料的性质、所需的住宿；已取得影响其签订合同及进行本工程施工的资料。承包人不得以对上述事项了解不够充分而向发包人索赔，并免除其根据合同约定须承担的责任。

　　15．5 在施工期间，承包人如果遇到不属于不可抗力、凭以往经验无法预见的外界障碍或条件，给承包人造成的损失和（或）导致工期延误的，发包人应赔偿承包人的损失，顺延延误的工期。

　　但是，对于合同已经明确指出的不利的外界障碍或条件，均视为承包人在接受合同时已预见其影响因素并已在合同报价中计入由其影响而可能发生的一切费用。对于合同未明确指出但在不利的外界障碍或条件发生之前，工程师已经指示承包人有可能发生，但承包人未能采取有效措施而导致的后果均由承包人负责。

　　15．6 承包人在签订合同之前，应在勘察设计资料和发包人提供的相关资料的基础上，对现场存在的管线等地下构筑物作进一步调查和了解，以取得其对施工影响的全部信息，并在施工组织设计和进度计划中作出充分的考虑。

　　15．7 发包人应向承包人提供工程施工所需的原始基准点、基准线和基准标高，并对其真实准确性负责，承包人应在工程放线前对其准确性进行验证，负责保护一切基准点、标桩和其他有关标志。承包人在实施过程中由于这几项基准中的某项错误必然给承包人造成损失和（或）导致工期延误的，发包人应赔偿承包人损失，顺延延误的工期。

　　承包人按上述基准负责对工程的所有部位正确定位，纠正在工程的位置、标高、尺寸或定线中的任何错误，并提供与此有关的各种必需的仪器、用具和人员。工程师对放样、准线或标高的核查，均不解除承包人对其准确性所负的责任。

　　15．8 发包人应按专用条款的约定向承包人提供施工所需的工地，以使承包人进行本工程施工。发包人未按约定提供施工所需的工地，致使本工程或其他任何部分的进展受到影响，给承包人造成损失和（或）导致工期延误的，发包人应赔偿承包人损失，顺延延误的工期。

　　15．9 发包人未能按期办妥土地征用和拆迁手续，承包人在接到工程师通知后，应按工程师的指示及时调整施工组织设计和进度计划中的各项工作的施工方案和顺序，以便能够继续施工或者对施工人员和施工机械及时进行调整，以避免停工损失的发生。发包人未能按期办妥土地征用和拆迁手续，给承包人造成损失和（或）导致工期延误的，发包人应赔偿承包人损失，顺延延误的工期。

　　15．10 征地红线内的工程用地，在不影响施工的前提下，经发包人批准，可免费提供给承包人作施工临时用地。红线范围外的临时占地的租用，由发包人根据开工需要和施工先后顺序，分期办理租用手续，并通知承包人使用。红线外的临时占地租用费用由发包人支付（合同另有约定除外）。临时用地租用完毕后，承包人应自费恢复临时用地的使用条件。

　　七、开工、暂时停工、工期及延误

　　16．开工及延期

　　16．1 工程师应按合同约定的开工日期在不少于7天前向承包人发出开工通知书，承包人应当按合同约定的开工日期开始本工程或本工程中某单项工程的施工。

　　16．2 承包人因自身的原因不能按时开工，应在不少于本合同约定的开工日期前7天，向工程师提出开工延期的要求和理由。工程师应在接到开工延期要求后48小时内确认，报发包人批准后答复承包人。工程师同意开工延期或逾期未予答复的，开工延期并相应顺延工期；工程师不同意开工延期或承包人未在约定时间内提出开工延期要求，开工不予延期并工期不予顺延。

　　16．3 因发包人的原因造成承包人不能在本合同约定的开工日期开工，工程师应以书面形式通知承包人，延期开工并相应顺延工期。因延期开工给承包人造成损失的，发包人应赔偿承包人损失。

　　17．暂停施工和复工

　　17．1 工程师可以随时指示承包人暂停某一部分或全部工程的施工，并在发出指令后48小时内提出书面处理意见。承包人应按工程师的指令暂停某一部分或全部工程的施工，在暂停施工期间，承包人应妥善地保护本工程或其任何部分工程，并保障其安全。

　　17．2 下述原因造成的暂停施工在费用和工期上发包人不予补偿：

　　（1）因承包人某种失误或违约造成的，或应由承包人负责的必要停工；

　　（2）承包人为了本工程的合理施工调整部署，或为了工程及其任何部分的安全而采取必要的技术措施所需要的停工；

　　（3）因现场气候条件（不可抗力情况除外）导致的必要停工。

　　17．3 因发包人或工程师的行为或失误造成停工，给承包人造成损失和（或）导致工期延误的，发包人应赔偿承包人损失，顺延延误的工期。

　　17．4 承包人根据工程师的指令暂时停止本工程或部分工程的施工，自暂停施工之日起63天内，工程师未发出复工令，并且该暂停施工不在17．2款范围之内，承包人可向工程师发出书面通知，要求自收到该通知后14天内准许暂停施工的工程继续施工。在上述期限内未得到准许，承包人可以作出以下选择（但并非必须）：

　　（1）当此项停工仅影响本工程的一部分时，承包人有权将该部分工程从合同中取消，同时将此事通知发包人；

　　（2）当此项停工影响整个工程时，承包人有权根据通用条款第32条的约定将此项停工视为违约事件，并终止对本合同的承包。

　　17．5 在工程师发出复工令后，承包人和工程师应联合对受暂时停工影响的工程、生产设备和材料进行检查。承包人应负责修复在暂停期间发生的工程、设备或材料的任何变质、缺陷或损坏。

　　18．工期及延误

　　18．1 本工程或其中任何单项工程必须按照合同订明的时间或各段时间完成，或于根据18．2款的约定的延长期限内完成。

　　18．2 因以下原因造成的工期延误，工期顺延。

　　（1）发包人未能按约定提供图纸及开工条件；

　　（2）发包人未能按约定日期支付工程预付款、进度款，致使施工不能正常进行；

　　（3）工程师未能按约定提供所需的指令、批准等，致使施工不能正常进行；

　　（4）工程变更；

　　（5）一周内非承包人原因停水、停电造成停工累计超过8小时；

　　（6）遇不可抗力；

　　（7）合同条款已明确约定或工程师同意的其他工期顺延情况。

　　18．3 承包人在夜间或国家法定节假日进行工程施工应经工程师的认可，并遵守当地*的有关规定或取得有关部门的批准。但是为了抢救生命、保护财产或为了工程的安全、质量而绝对必要的作业，不必事先经工程师的许可。在这种情况下，承包人应在事后立即向工程师报告。

　　18．4 施工中发包人如需提前竣工，双方协商一致后应签订提前竣工协议，作为合同文件组成部分。提前竣工协议应包括承包人为保证工程质量和安全采取的措施、发包人为提前竣工提供的条件以及提前竣工所需的追加合同价款等内容。由于承包人科学合理组织施工，使工程提前竣工，发包人是否向承包人提供奖励双方在专用条款约定。（即：提前时间=工期+批准的延长工期-实际工期）

　　18．5 承包人因自身原因未能按照18．1款约定的期限内完成本工程，或者未能在相应的期限完成本工程中某单项工程，承包人应承担违约责任，并向发包人支付专用条款约定的延期损失赔偿费。延期时间以交接证书写明的实际竣工日期超过竣工日期的天数扣除已批准的延长工期计算（即：延期时间=实际工期-工期-批准的延长工期）。

　　18．6 如果在本工程竣工之前，已对本工程中某单项工程签发了交接证书，且交接证书中写明的实际竣工日期并未延误，而是本工程中的其他部分产生了工期延误，则本工程的延期损失赔偿费应予减少。减少的幅度按已签发交接证书的单项工程的价值占本工程价值的比例计算，但专用条款约定的延期损失赔偿费限额不应受此影响。

　　八、材料、设备供应

　　19．发包人供应材料设备

　　19．1 发包人供应材料设备的，应在专用条款中列出相应材料设备清单。材料设备清单中应当约定发包人供应材料设备的品种、规格、型号、数量、单价、质量等级、提供时间和地点。发包人应按材料设备清单中的约定向承包人提供材料设备，并提*品质量合格证明，对材料设备质量负责。发包人在所供材料设备到货前24小时通知承包人，双方在工程师的见证下验收交接，并按承包人指定的地点和方式堆放。

　　19．2 发包人供应的材料设备，在承包人接收后，由承包人负责保管，发包人支付相应保管费用，因承包人原因发生的丢失或损坏由承包人负责赔偿。如发包人未按19．1款通知承包人验收交接，则承包人不负责保管，发生的丢失或损坏由发包人负责。

　　19．3 发包人供应的材料设备与专用条款列出的材料设备清单中的约定不符时，发包人承担相关责任，具体如下：

　　（1）材料设备单价不符合约定，由发包人承担所有价差；

　　（2）材料设备的品种、规格、型号、质量等级不符合约定，承包人可拒绝接收、保管，由发包人负责运出施工场地并重新采购；

　　（3）材料的规格、型号不符合约定，经发包人同意，可由承包人代为代换，相关费用由发包人承担；

　　（4）材料设备的到货地点不符合约定，由发包人负责运至材料设备清单约定的地点；

　　（5）材料设备供应数量不符合约定，多于清单中约定的数量时由发包人负责运出施工场地，少于清单中约定数量时由发包人负责补齐；

　　（6）材料设备到货交接时间不符合约定，早于约定时间的由发包人承担因此产生的保管费用，迟于约定时间给承包人造成损失和（或）导致工期延误的，发包人应赔偿承包人损失，顺延延误的工期。

　　19．4 发包人供应的材料设备的结算方式，由发包人和承包人在专用条款中约定。

　　20．承包人采购材料设备

　　20．1 承包人负责采购的材料设备，应符合设计、有关标准/规范以及专用条款约定的要求，并提*品质量合格证明，承包人对材料设备质量负责。承包人应在材料设备到货前24小时通知发包人，双方在工程师的见证下进行联合验收。

　　20．2 承包人采购的材料设备与设计、标准/规范以及专用条款约定的要求不符时，承包人应按工程师要求的时间运出施工场地，重新采购符合要求的材料设备，承担因此产生的费用，由此延误的工期不予顺延。如承包人使用了不符合设计、标准/规范以及专用条款约定的要求的材料设备，则应按工程师的指令负责修复、拆除或重新采购，并承担因此产生的费用，由此延误的工期不予顺延。

　　20．3 如承包人不执行20．2款工程师的指令，则发包人有权雇佣他人执行该指令，并向其支付有关费用。所有因此产生或伴随产生的费用，由工程师与发包人、承包人协商后由发包人从承包人处收回，也可以从任何支付给承包人的款项中扣除上述费用。

　　20．4 承包人需要使用代用材料时，应向工程师提出申请，经工程师确认报发包人同意后方可使用，因此增减的合同价款和产生的费用承担发、承包双方以书面形式约定。

　　20．5 承包人应负责其采购的所有材料设备的包装、运输、接收、装卸、存储和保护，并承担因货物运输引起的民事和（或）刑事责任。

　　20．6 由承包人采购的材料设备，发包人不得指定生产厂家或供应商。

　　21．材料设备的检验

　　21．1 本工程一切材料设备在用于本工程之前，均应按照法律、法规和规章和有关标准/规范的规定以及本合同的约定，在工程师的监督、见证下，由承包人负责取样并送有资质的检验机构进行检验，不合格的不得使用。

　　21．2 材料设备的检验时间和地点、取样办法、检验频次和内容由承包人根据法律、法规、规章和有关标准/规范的规定以及本合同的约定提出，报工程师确认后施行。

　　21．3 除专用条款另有约定以外，发包人供应的材料设备的检验试验费用由发包人承担；承包人采购的材料设备的检验试验费用由承包人负担。

　　21．4 如工程师认为需要可要求对材料设备进行再次检验。发包人供应的材料设备，再次检验费用由发包人承担。承包人采购的材料设备，如再次检验结果不符合有关标准、规范的规定或本合同的约定，检验费用由承包人承担；如再次检验结果符合有关标准、规范的规定或本合同的约定，则检验费用由发包人承担。

　　21．5 工程师在一切合理的.时间内均应能进入施工现场以及半成品的制造、加工或制配的所有车间和场所，承包人应为他们进入上述场所提供一切便利和协助。

　　九、质量、安全和文明施工

　　22．工程质量和检验

　　22．1 工程质量应当达到本合同专用条款约定的质量标准。工程质量标准的评定应以本合同约定的标准/规范为依据。因承包人的原因造成工程质量达不到约定的质量标准，承包人承担违约责任。

　　22．2 承包人应建立质量保证体系，该体系应符合本合同的约定。工程师有权对体系的任何方面进行审查。在每一设计和实施阶段开始前，工程师有权要求承包人向其提交所有程序和如何贯彻要求的文件。遵守质量保证体系不应解除合同约定的承包人的任何义务和职责。

　　22．3 承包人就本工程的工程质量向发包人负责，其职责包括但不限于下列内容：

　　（1）编制和审查施工技术方案，确定特殊工程的施工技术措施，制定工程质量保证体系，虽然这些方案和措施由工程师审批，但并不免除承包人的责任；

　　（2）配备和组织足够的工程质量控制和检验人员，检查和控制工程施工质量；

　　（3）控制施工所用的材料、设备包括承包人、分包人、指定分包工程的承包人采购的材料、设备，使其不低于标准/规范、设计文件和合同约定的标准；

　　（4）组织并参加所有工程的验收工作，包括隐蔽验收、中间验收和竣工验收，组织分包人、指定分包工程承包人参加工程竣工验收；

　　（5）负责组织分包人、指定分包工程承包人共同承担缺陷责任期的工程保修责任；

　　因承包人在质量控制方面的责任造成的工程损坏，由承包人自行修复，并承担因此造成的发包人的损失，延误的工期不予顺延。

　　22．4 承包人应严格按照有关标准/规范和设计图纸要求以及工程师的指令施工，并随时接受工程师的检查检验，为检查检验提供一切便利条件。

　　22．5 没有工程师的批准，任何工程均不得隐蔽。当本工程任何部分具备隐蔽条件时，承包人应提前24小时通知工程师，告知检验的时间、内容和地点，保证工程师有充分的机会对隐蔽工程进行检验，并为工程师提供一切必要的资料和协助。工程师应按时参加隐蔽工程的检验，不得无故拖延，除非认为没有必要检验，并就此通知承包人。如果上述约定时间后12小时内，工程师未能到场对隐蔽工程进行检验，承包人即可自行检验，在如实作出隐蔽验收报告后进行隐蔽，事后工程师应予认可。工程师在组织隐蔽工程验收时，应通知发包人及*有关部门派人参加。

　　22．6 无论工程师是否进行验收，当其要求对已经隐蔽的工程重新检验时，承包人应按要求进行剥离或开孔，并在检验后重新隐蔽。如检验合格，则发包人承担因此发生的全部增加合同价款，赔偿承包人损失，并相应顺延工期；如检验不合格，则承包人应按工程师的指令重新施工，直到检验合格，并承担由此发生的全部费用，工期不予顺延。

　　22．7 如发包人和承包人约定本工程需要试车的，双方在本合同专用条款中约定试车的内容和费用承担。试车内容应与承包人承包的安装范围一致。

　　22．8 本工程试车应按如下程序进行：

　　（1）设备安装工程具备单机无负荷试车条件，承包人组织试车，并在试车前48小时通知工程师，告知试车的时间、内容和地点。承包人准备试车记录，发包人根据承包人要求为试车提供必要条件。工程师应按时参加试车，试车合格，工程师在试车记录上签字。如在试车时间后12小时内，工程师未能到场参加试车，应认可承包人所作的试车记录。

　　（2）设备安装工程具备无负荷联动试车条件，发包人组织试车，并在试车前48小时通知承包人，告知试车的时间、内容、地点和对承包人的要求，承包人按要求做好准备工作。试车合格，双方在试车记录上签字。

　　（3）投料试车应在工程竣工验收后由发包人负责，如发包人要求在工程竣工验收前进行或需要承包人配合时，应征得承包人同意，并另行签订补充协议。

　　22．9 发包人和承包人在本工程试车中的责任如下：

　　（1）由于设计原因试车达不到验收要求，发包人应要求设计人修改设计，承包人按修改后的设计重新安装。发包人承担修改设计、拆除及重新安装的全部费用，工期相应顺延。

　　（2）由于设备制造原因试车达不到验收要求，如该设备由承包人采购的，则承包人负责修理或重新购置、拆除和重新安装并承担有关费用，工期不予顺延；如该设备由发包人采购的，则发包人负责修理或重新购置，并由承包人进行拆除和重新安装，发包人承担有关费用，工期相应顺延。

　　（3）由于承包人施工原因试车达不到验收要求，承包人应按工程师要求重新安装和试车，并承担有关费用，工期不予顺延。

　　（4）工程师在试车合格后不在试车记录上签字，试车结束后24小时后，视为工程师已认可试车记录，承包人可继续施工或办理竣工手续。

　　（5）试车费用除已包括在合同价款之内的或本合同专用条款另有约定的，均由发包人承担。

　　23．安全文明施工

　　23．1 承包人应遵守工程建设安全生产有关管理规定，严格按安全生产文明施工标准组织施工，采取必要的安全防护措施，消除事故隐患，并随时接受行业安全检查人员依法实施的监督检查。由于承包人原因造成的安全事故，由承包人承担相应的责任和发生的费用。

　　23．2 发包人按照有关规定及时向承包人支付安全防护、文明施工措施费，并督促施工企业落实安全防护、文明施工措施。发包人应对其在施工场地的工作人员进行安全教育，并对他们的安全负责。发包人不得要求承包人违反安全管理的规定进行施工。因发包人原因导致的安全事故，由发包人承担相应责任及发生的费用。

　　23．3 承包人在动力设备、输电线路、地下管道、密封防震车间、易燃易爆地段、临街交通要道、放射、毒害性环境中施工及实施爆破作业、使用毒害性、腐蚀性物品施工时，施工开始前应以书面通知工程师并提出安全防护措施，经工程师认可后实施，由发包人承担安全防护措施费用。

　　23．4 承包人应将其作业限制在现场内。在施工期间，承包人应保持现场没有一切不必要的障碍物，妥善存放和处理材料设备和承包人装备，及时从现场清除并运走任何残物、垃圾和不再需要的临时工程。

　　23．5 承包人应确保安全文明施工费用专款专用，不得挪作他用。随时接受行业主管部门对安全文明施工费用的投入与使用进行监督检查，保证安全文明施工费用全部用于安全生产、文明施工。

　　23．6 发生重大伤亡及其他安全事故，承包人应按有关规定立即上报有关部门并通知工程师，同时按*有关部门要求处理，由事故责任方承担发生的费用。发包人承包人对事故责任有争议时，应按*有关部门的认定处理。

　　23．7 在遵守安全生产、文明施工管理规定的基础上，应争取达到省级安全生产文明施工示范工地或青岛市标准化示范工地。本工程安全文明施工目标双方在专用条款中约定。

　　24．工程的保护

　　24．1 从开工之日起，承包人应全面负责照管本工程及将用于和安装在本工程中的材料、设备，直到本工程交接证书签发之日止。此后上述照管责任及交给发包人。如果在整个工程交接证书颁发前，已就其中任何单项工程颁发了交接证书，则从交接证书签发之日起承包人无需对该单项工程负责保护，而转由发包人负责。但是，承包人对其在缺陷责任期内承担的尚未完成的工程和将用于和安装在工程中的材料、设备的照管负责，直到该工程完工为止。

　　24．2 承包人在负责照管期间，如因承包人自身原因造成本工程或其任何部分，以及材料、设备、装备、临时工程的破坏，承包人均应自费弥补上述损坏、损失或损伤，以使工程在各方面都符合合同约定的标准。

　　24．3 对工程中分期完成的成品、半成品，在工程竣工移交前，承包人负保护责任，任何其他分包人、指定分包工程承包人对其使用或在其基础上施工，必须得到承包人的许可。对工程师确认因承包人保护措施不当造成的损坏，由承包人负责修复；对分包人、指定分包工程承包人在施工过程中造成的损坏由负责人负责修复。

　　十、合同价款、工程量确认和工程款支付

　　25．合同价款及调整

　　25．1 招标工程的合同价款由发包人和承包人依据中标通知书中的中标价格在本合同内约定。非招标工程的合同价款由发包人和承包人依据经确认的工程报价单或预算书在合同中约定。合同价款在合同中约定后，任何一方不得擅自改变。

　　25．2 下列三种确定合同价款的方式，发包人和承包人可在专用条款内约定采用其中一种：

　　（1）固定单价合同；

　　（2）固定总价合同；

　　（3）可调价格合同。

　　25．3 实行工程量清单报价宜采用固定单价合同。在约定的风险范围内，构成合同价款的综合单价一经发包人和承包人签订合同确定后不作调整。只有当发生合同价格风险范围以外的事件，发包人和承包人可按专用条款中约定的有关费用的计算方法，调整综合单价。若专用条款中无约定，主要材料设备价格变动幅度超出10%时，其超出10%部分由发包人承担或收益。合同工期较短且工程合同总价较低的工程，宜采用固定总价合同。在约定的风险范围内，合同总价一经发包人和承包人签订合同确定后不作调整。只有当发生合同价格风险范围以外的事件，发包人和承包人可按专用条款中约定合同价格风险范围外有关费用的计算方法，调整合同价款。若专用条款中无约定，主要材料设备价格变动幅度超出10%或因价格变动导致工程价款增减幅度超出合同总价的10%时，其超出约定幅度部分由发包人承担。可调价格合同。发承包双方可根据专用条款内约定的调整方法对合同价款作调整。调整因素包括：

　　（1）法律、行政法规和国家有关政策变化影响合同价款；

　　（2）工程造价管理部门发布的指导价调整；

　　（3）经批准的设计变更；

　　（4）发包人更改经审定批准的施工组织设计（修正错误除外）造成费用增加；

　　（5）双方在专用条款中约定的其他调整因素。

　　25．4 合同签订后，国家法律、法规的改变对合同价款产生影响的，25．2中所列三种合同价款可作调整。

　　25．5 工程量清单有漏项、多余项目或清单工程量有误，由承包人提出，工程师确认后，合同价款可按第29．2条约定方法作调整。

　　25．6 承包人应当在合同价款可调整因素出现后14天内，将调整原因、方法及金额以书面形式通知工程师，工程师确认调整金额并报经发包人同意后作为追加合同价款，与工程款同期支付。工程师收到承包人通知后14天内不予确认也不提出修改意见，视为已经同意该项调整。

　　25．7 签订合同时不能确定价款的材料或设备，发包人、承包人应当在专用条款中约定材料、设备名称及其暂定价。暂定价不作为结算的依据。

　　25．8 列入暂定价的材料设备在明确后14天内，由承包人向发包人提报书面价格确认通知，发包人自接到通知后7天内予以确认，否则视为该价格已认可。合同价款按照确定的价格进行相应调整，调整价款与工程款同期支付。

　　25．9 指定分包工程或签订合同时不能确定价款的工程，发包人、承包人应当在专用条款中约定工程名称及其暂定金额。暂定金额不作为结算的依据。

　　25．10 暂定金额应当在相关工程施工前确定。承包人应编制预算书报工程师审核、报发包人批准确定暂定金额。有关法律、法规等规定应当进行招标的，通过招标形式确定暂定金额。

　　25．11 发包人要求承包人完成合同以外零星项目，承包人应在接受发包人要求的7天内就用工数量和单价、机械台班数量和单价、使用材料和金额等向发包人或工程师提出施工签证，发包人或工程师签证后施工，如发包人或工程师未签证，承包人施工后发生争议的，责任由承包人自负。

　　25．12 第25条中有关合同价款及调整的文件提交和审批之前均须经注册造价工程师或相应等级的工程造价专业人员确认，并加盖执业专用章。

　　26．工程量的确认

　　26．1 发包人和承包人应在专用条款中约定采用的工程量计算规则。

　　26．2 发包人提供的工程量清单中开列的工程量是根据本工程的设计提供的预计工程量，他们不能作为承包人在履行合同义务过程中应予完成工程的实际和准确的工程量。

　　26．3 承包人应根据本工程进展情况及时就已完工程量向工程师提交计量报告，工程师应在收到计量报告后7天内对承包人提出的已完工程量进行计量，并在计量前24小时通知承包人。承包人应按时参加并提供所需的一切详细资料和必要协助。

　　26．4 需要使用记录和图纸进行计量的工程，承包人应在工作过程中准备好该工程的记录和图纸，并提交给工程师，然后按约定的时间与工程师一起审查和确认有关记录和图纸。如果双方均同意时，则双方应在上述记录和图纸上签字确认，并据此进行计量。如果承包人不出*对上述图纸和记录的审查确认，则应认为工程师对这些记录和图纸通过计量核实后的确定是正确无误的。

　　26．5 计量的结果：

　　（1）如承包人未按26．3款的约定参加计量，则由工程师所作的或由他批准的计量应认为是有效的。

　　（2）如工程师未在26．3款约定的时间内进行计量，则承包人提交的计量报告中所列工程量即视为被确认。

　　（3）如工程师未按26．3款约定的时间内通知承包人，致使承包人未能参加计量，则由工程师所作的或由他批准的计量结果无效。

　　（4）对于承包人超出设计图纸范围或因承包人原因造成返工的工程量，工程师不予计量。

　　（5）如承包人对工程师计量的结果不予同意，则承包人应在收到上述结果后7天内向工程师提出申辩，申明承包人认为上述结果中不正确的方面。工程师收到上述申辩后，应重新检查其对有关工程量或有关记录、图纸的计量，或予以确认，或将其修改。

　　26．6 第26条中有关工程量计量的文件提交和审批之前均须经注册造价工程师或相应等级的工程造价专业人员确认。

　　27．工程款支付

　　27．1 实行工程预付款的，双方应当在专用条款内约定发包人向承包人预付工程款及安全文明施工费的时间和数额，开工后按约定的时间和比例逐次扣回。预付时间应不迟于约定的开工日期前7天。发包人不按约定预付，承包人在约定预付时间7天后向发包人发出要求预付的通知，发包人收到通知后仍不能按要求预付，承包人可在发出通知后7天停止施工，发包人应从约定应付之日起向承包人支付应付款的贷款利息，并承担违约责任。

　　27．2 发包人和承包人应在专用条款内约定工程预付款扣回的起扣点和扣回比例。在未达到起扣点之前，预付款不予扣回；达到起扣点之后，预付款按约定比例根据工程进度分期从期中支付款中扣回。

　　27．3 不实行工程预付款的，发包人和承包人应在专用条款内约定安全文明施工费的拨付时间和数额。

　　27．4 发包人和承包人应在专用条款内约定办理期中结算的时间间隔和要求，并按此约定办理期中结算；无时间间隔约定的，则按月办理期中结算。

　　27．5 承包人应按27．4款约定向工程师提交由其项目经理签署的期中结算书，期中结算书应包括以下内容：

　　（1）自开工至本期末止已完成的工程；

　　（2）自开工至上期已实际结算的工程价款；

　　（3）本期应结算的工程价款；

　　（4）根据合同约定，本期应结算追加合同价款及费用；

　　（5）根据合同约定，本期应扣除的价款及费用。

　　27．6 工程师应在收到期中结算书后14日内签发期中支付证书，签发时应写明工程师认为应该到期结算的价款及需要扣留和扣回的价款并报发包人批准。如果该期应结算的价款经扣留和扣回后款额少于专用条款约定的期中支付的最低金额，则工程师可不签发支付证书，该期工程价款将按期结转，直到累计应支付的款额达到专用条款约定的期中支付的最低金额为止。累计期中支付金额达到合同价款和追加合同价款总额的90%时暂停支付。待工程竣工结算后，除按本合同附件《工程质量缺陷保修书》约定的比例扣留的工程质量缺陷保修金以外，发包人应将全部结算价款支付给承包人。

　　27．7 发包人应在期中支付证书签发之日起7日内将期中支付证书上列明的款项支付给承包人。发包人超过约定的时间不支付，承包人可向发包人发出要求付款的通知。发包人收到通知后仍不能按约定付款，可与承包人协商签订延期付款协议，经承包人同意后可延期支付，发包人应从约定应付之日起向承包人支付应付款的贷款利息。发包人不按约定办理期中支付，双方又未达成延

施工合同3

　　甲方：

　　乙方：

　　交款单位：

　　根据《中华人民共和国合同法》，《建筑安装工程承包合同条例》，甲方将 工程承包给乙方施工。现双方经协商，达成如下协议：

　　一、工程概况

　　1、工程名称：

　　2、工程地点：鲅鱼圈区

　　3、工程内容：

　　4、工程承包方式：包工包料

　　5、工期：工程拟定 年 月 日开工， 年 月 日竣工，工程有效工作日为 天，以工程开竣工报告确定的开竣工时间为准。

　　6、工程结算方式：实行按工程概算包干方式。包干范围为初始施工图图纸范围内的工作内容，签定合同时双方应充分考虑施工周期内材料和设备涨价因素，签定合同后原则上不做调整。但以下两种情况可以调整：⑴因设计变更对工程造价有影响时。⑵、因甲方原因拖延开工超过三个月及以上，应依据市场价格变化。合同总造价包括初始合同价款和调整合同价款两部分。初始合同价款指双方商定的初步设计概算，调整价款主要指包干范围外的设计变更、市场价格变化。

　　7、合同价款：合同价款为 元人民币，最终价格以第一条6项工程结算方式计算的合同总造价为准。

　　二、甲乙方驻工地代表

　　1、甲方驻地代表：

　　2、乙方驻地代表：李孝辉

　　三、甲方工作

　　1、负责施工场地，具备开工条件，同时使施工场地满足施工运输需要。

　　2、开工前，接通施工场地水源、电源，拆迁现场内民房和障碍物。

　　3、向乙方提供施工场地的工程地质和地下管网线路资料，保证数据真实准确。

　　4、负责向乙方提供施工图及施工变更单，组织设计部门及乙方对工程施工图进行施工前会审。

　　5、配合乙方在开工前办理好与工程相关的手续。

　　6、根据乙方申报的开竣工报告，确定开竣工时间。

　　7、负责组织相关部门对工程进行验收。

　　四、乙方工作

　　1、在工程施工前，负责申报开工报告，工程竣工后，提出竣工申请，协助竣工验收工作。

　　2、保证施工现场清洁符合有关规定，交工前清理现场符合要求。

　　五、工程质量

　　1、乙方必须严格按照施工图纸、说明文件和国家及部颁的电气安装规范、规程和标准进行施工，并接受甲方派驻代表的监督。

　　2、隐蔽工程必须经相关部门检查、验收签章后，方可进行下一道工序。

　　六、施工与设计变更

　　1、甲方交付的设计图纸、说明和有关资料，作为施工的有效依据。

　　2、施工中如发现设计有错误或不合理的地方，乙方及时以书面形式通知甲方，由甲方及时会同设计等有关单位研究确定修改意见或变更设计文件，乙方按修改或变更的设计文件进行施工。乙方不得自行更改设计图纸。因设计变更导致费用增加，由甲方承担。

　　七、合同价款支付

　　自本合同签订之日起三日内，甲方向乙方支付本工程初始合同价款，计人民币 元。经甲方同意设计变更三日内，甲方向乙方支付本工程追加合同价款。

　　八、工程竣工验收

　　1、工程竣工后，由甲方组织相关部门进行验收，验收以国家或部颁发的竣工验收规定及施工图纸、说明书、施工文件为依据。

　　2、工程验收合格后，送电前由甲方负责看管此工程的设备、材料。

　　九、违约责任

　　1、工程质量不符合合同规定的，乙方负责无偿修理或返工。

　　2、由于乙方原因未按期竣工，每逾一日，按合同总价款千分之三承担违约责任。

　　3、由于不可抗力或甲方原因，不能按期竣工，工期顺延。

　　4、甲方未按期全额支付合同总价款，每逾一日，按未支付部分价款千分之三承担违约责任。

　　十、双方约定的其他事项。

　　十一、本合同一式6份，甲乙双方各持3份。

　　十二、本合同自双方签字或盖章后生效。

　　十三、本合同签订后，甲乙方如需要提出修改时，经双方协商一致，可以签订补充协议，作为本合同的.补充合同。

　　甲方： 乙方：营口电力发展有限公司

　　法人代表(委托代理人)： 法人代表(委托代理人)：

　　年 月 日 年 月 日

施工合同4

　　甲方：_________

　　法定地址：_________

　　乙方：_________

　　法定地址：_________

　　依照国家相关规定，在*等自愿和互惠互利的基础上，甲方和乙方共同签订_________信息网施工协议（以下称协议）。

　　1。合作内容

　　甲方受乙方委托为第三方提供接入_________信息网通信服务所需结构化布线工程的施工。

　　甲方代乙方与第三方洽谈并收取入网费。

　　2。双方的`权利和义务

　　甲方负责第三方入网工程的结构化布线施工及工程所需的辅料，并保证工程的质量。

　　乙方负责提供入网工程所需的线缆和主要设备的安装和调试。

　　3。收益来源及向使用_________信息网的用户收取开户费，开户费定为_________／户。

　　开户费收入由甲、乙方依照_________：_________的比例进行分配。

　　双方各自缴纳各自应缴税费。

　　4。合作期限

　　甲乙双方合作期限暂定为_________年。

　　5。财务结算

　　_________。

　　6。日常维护

　　在系统正常使用前，由甲乙双方配合对线路和设备进行综合的调试。

　　在系统正常使用后，由乙方对系统进行日常维护。

　　7。法律责任

　　甲方应对所施工的工程质量负责，如果因甲方的工程质量问题而引起的一切争议和法律纠纷，应由甲方承担。

　　乙方应对所提供的设备和服务承担相应的法律责任。

　　8。协议生效

　　本协议一式两份，双方签字盖章后生效。

　　9。其它

　　本协议未尽事宜，双方另行协商解决。

　　甲方（盖章）：_________乙方（盖章）：_________

　　授权代表（签字）：_________授权代表（签字）：_________

　　_________年____月____日_________年____月____日

施工合同5

　　发包方（以下简称甲方）：_________

　　委托代理人（姓名）：_________

　　单位：_________

　　住所地址：_________

　　联系电话：_________

　　手机号：_________

　　承包方（以下简称乙方）：_________

　　单位名称：_________

　　资质等级：_________

　　营业执照号：_________

　　注册地址：_________

　　法定代理人：_________

　　联系电话：_________

　　委托代表人：_________

　　联系电话：_________

　　本工程设计人：_________

　　联系电话：_________

　　施工队负责人：_________

　　联系电话：_________

　　依照《中华人民共和国合同法》及有关法律、法规的规定,结合本市实际,甲、乙双方经协商一致,就乙方承包甲方的住宅室内装饰装修工程（以下简称工程）的有关事宜,达成如下协议：

　　第一条 工程概况

　　1、工程地点：___________________________

　　2、施工项目及要求：（见附表

　　一：装饰装修工程施工项目确认表、附表

　　二：住宅室内装饰装修工程内容和做法一览表）

　　3、工程承包方式,双方商定采取下列第种承包方式：

　　（1）乙方包工、包全部材料（见附表

　　五：乙方提供装饰装修材料明细表）；

　　（2）乙方包工、部分包料,甲方提供部分材料（见附表

　　四：甲方提供装饰装修材料明细表,附表

　　五：乙方提供装饰装修材料明细表）：

　　（3）乙方包工、甲方包全部材料（见附表

　　四：甲方提供装饰装修材料明细表）。

　　4、工程期限_________天；开工日期________年____月____日；竣工日期________年____月____日；

　　5、合同价款：本合同工程造价为（人民币）_________元,金额大写：_________元（详见附表

　　三：住宅室内装饰装修工程报价单）

　　第二条 工程监理若本工程实行工程监理,甲方与监理公司另行签订《工程监理合同》,并将监理工程师的姓名、单位、联系方式及监理工程师的职责等通知乙方。

　　第三条 施工图纸双方商定施工图纸采取下列第_________种方式提供：

　　1、甲方自行设计并提供施工图纸,图纸一式三份,甲方、乙方、装饰主管部门各执一份（见附表

　　六：住宅室内装饰装修工程设计图纸）；

　　2、甲方委托乙方设计施工图纸,图纸一式三份,甲方、乙方、装饰主管部门各执一份（见附表

　　六：住宅室内装饰装修工程设计图纸）,设计费元由甲方支付（此费用不在工程价款内）。

　　第四条 甲方工作

　　1、开工前_________天,为乙方入场施工创造条件,包括：搬清室内家具、陈设或将室内不易搬动的家具、陈设归堆、遮盖,以不影响施工为原则；

　　2、提供施工期间的水源、电源；

　　3、负责协调施工队与邻里之间的关系；

　　4、如需拆改原建筑的结构或设备管线,甲方负责到有关部门办理相应的.审批手续；

　　5、施工期间甲方仍需部分使用该居室的,负责做好施工现场的保卫及消防等项工作；

　　6、参与工程质量和施工进度的监督,按本合同

　　第七条、

　　第十条约定负责材料及工程竣工验收。

　　第五条 乙方工作

　　1、施工中严格执行安全施工操作规范、防火规定、施工规范及质量标准,按期保质完成工程；

　　2、严格执行本市有关施工现场管理的规定,不得扰民及污染环境；

　　3、保护好原居室室内的家具和陈设,保证居室内上、下水管道的畅通；

　　4、保证施工现场的整洁,工程完工后负责清扫施工现场,交付前应打扫卫生一次。

　　第六条 工程变更工程项目或施工方式如需变更,双方应协商一致,签订书面变更协议,同时调整相关工程费用及工期（见附表

　　七：装饰装修工程变更单）。

　　第七条 材料供应

　　1、按合同约定由甲方提供的材料、设备（见附表

　　四：甲方提供装饰装修材料明细表）,甲方应在材料到施工现场前通知乙方,双方共同验收并办理交接手续；

　　2、按合同约定由乙方提供的材料、设备（见附表

　　五：乙方提供装饰装修材料明细表）,乙方应在材料到施工现场前通知甲方,双方共同验收。

　　第八条 工期延误

　　1、对以下原因造成竣工日期延误,经甲方确认,工期相应顺延：

　　（1）工程量变化或设计变更；

　　（2）不可抗力；

　　（3）甲方同意工期顺延的其他情况。

　　2、因甲方未按合同约定完成其应负责的工作而影响工期的,工期顺延：因甲方提供的材料、设备质量不合格而影响工程质量的,返工费用由甲方承担,工期顺延。

　　3、甲方未按期支付工程款,合同工期相应顺延。

　　4、因乙方责任不能按期完工,工期不顺延,因乙方原因造成工程质量存在问题的,返工费用由乙方承

　　担,工期不顺延。

　　第九条 质量标准双方约定本工程质量按下列标准执行：

　　1、《市住宅装饰装修验收标准》。（见附件十一）

　　2、双方商定条款：施工过程中双方对工程质量发生争议,申请由_________部门对工程质量予以鉴定,经鉴定工程质量不符合合同约定的标准,鉴定过程支出的相关费用由乙方负责,经鉴定工程质量符合约定的标准,鉴定过程支出的相关费用由甲方负责。

　　第十条 工程验收和保修

　　1、双方约定在施工过程中分下列几个阶段对工程质量进行验收：_________,乙方应提前二天通知甲方验收,阶段验收合格后应填写工程验收单（见附表

　　八：工程验收单）；

　　2、工程竣工后,乙方应通知甲方验收,甲方应自接到验收通知后两天内组织验收,填写工程验收单。在工程款结清后,办理移手续（见附表

　　九：工程结算单）

　　3、本工程自验收合格双方签字之日起保修期为________年,有防水要求的厨房,卫生间等保修期为________年。验收合格签字后,填写工程保修（见附表

　　十：工程保修单）。

　　第十一条 工程款支付方式

　　1、双方约定按下列第_________种方式支付工程款：

　　（1）此合同签订地为：本市_________住宅装饰装修市场,工程款分两次支付：

　　第一次开工前____日,甲方向乙方支付合同总金额的60%,即_________元；

　　第二次于工程进度过半,将剩余工程款的40%,即_________元,由市场的有关管理部门负责代收。（注：此种工程款支付方式仅限于在市场内签订的合同使用,合同需经市场有关管理部门认证）

　　（2）合同生效后,甲方按下表中的约定直接向乙方支付工程款：

　　支付次数 支付时间 支付金额（元）

　　_________________________________________________

　　第一次 开工前____日

　　_________________________________________________

　　第二次 工程进度过半

　　_________________________________________________

　　第三次 双方验收合格

　　_________________________________________________

　　2、工程验收合格后,乙方应向甲方提出工程结算,并将有关资料送交甲方。甲方接到资料后____日后如未有异议,即视为同意,双方应填写工程结算单（见附表

　　九：工程结算单）并签字,甲方应在签字时间向乙方结清工程尾款。

　　3、工程款全部结清后,乙方应向甲方开具正式统一发票。

　　第十二条 违约责任

　　1、合同双方当事人中的任一方因未履行合同的约定或违反国家法律、法规及有关政策规定,受到罚款或给对方造成经济损失均由责任方承担责任,并赔偿对方因此造成的经济损失；

　　2、未办理验收手续,甲方提前使用或擅自动用工程成品而造成损失的,由甲方负责；

　　3、因一方原因,造成合同无法继续履行时,该方应及时通知另一方,办理合同终止手续,并由责任方赔偿对方相应的经济损失；

　　4、甲方未按期支付

　　第二（三）次工程款的,每延误一天向对方支付违约金_________元；

　　5、由于乙方原因,工程质量达不到双方约定的质量标准,乙方负责修理,工期不予顺延；

　　6、由于乙方原因致使工程延误,每延误一天向对方支付违约金_________元。

　　第十三条 合同争议的解决方式双方发生争议协商解决不成时,按下列第_________种方式解决：

　　1、向岳阳仲裁委员会申请仲裁；

　　2、向_________人民法院起诉。

　　第十四条 几项具体规定

　　1、因工程施工而产生的垃圾,由乙方负责运出施工现场,并负责将垃圾运到指定的_________地点,甲方负责支付垃圾清运费用（人民币）_________元（此费用不在工程价款内）；

　　2、施工期间,甲方将外屋门钥匙_________把,交给乙方施工队负责人_________负责保管。工程竣工验收后,甲方负责提供新锁_________把,由乙方当场负责安装交付使用。

　　3、施工期间,乙方每天的工作时间为：上午_________点_________分至_________点_________分；下午_________点_________分至_________点_________分。

　　第十五条 其它约定条款_________.

　　第十六条 附则

　　1、本合同经甲、乙双方签字（盖章）后,经房地产管理部门鉴证之日起生效。

　　2、本合同签订后工程不得转包。

　　3、凡在本市住宅装饰装修市场内签订合同的,本合同一式三份,甲、乙双方及市场有关管理部门各执一份。

　　4、合同履行完后自动终止。

　　甲方（签章）：_________ 乙方（签章）：___

　　______

　　________年____月____日 ________年____月

施工合同6

　　甲方：XX县XX镇XX村村委会

　　乙方：住址：

　　根据《中华人民共和国合同法》和《公路建设施工承包合同条例》及公路工程建设的有关规定，结合村道公路建设工程的具体情况，甲、乙双方就该合同段公路工程，在*等互利协商一致的基础上达成如下合同条款，共同遵守执行。

　　一、工程名称和地点

　　1、工程名称：XX镇XX村村道水泥路整治。

　　2、工程地点：XX县XX镇XX村。

　　二、工程承包范围及内容

　　该段路基为水泥路面，要求把水泥路路面断板处重新修补、路基加宽。宽度50公分，涵洞沟渠疏通。

　　三、承包方式

　　本工程采取包工、包料、包质量、包工期、包安全的不变单价承包方式。

　　四、工程造价

　　根据工程量、测算本合同段工程承包总造价为人民币：贰万肆仟陆佰元正(￥：24600元)

　　五、工程施工工期

　　本合同施工工期为30天，(雨天除外)，20xx年12月20日开工，于20xx年1月20日竣工。

　　六、甲、乙双方的权利，义务

　　1、甲方的主要权力、义务。

　　(1)甲方的主要权利

　　派出质量监督人员对乙方承包的工程进行质量监督。

　　(2)甲方的主要义务

　　①甲方接到乙方验收申请后，3天内组织有关人员进行验收，否则损失由甲方负责。

　　②负责提供取土料场，弃土料场，负责解决赔偿所涉及到的青苗及林木损失。负责组织砍伐整条路面的林木障碍。

　　2、乙方的主要权力、义务

　　(1)乙方的主要权力，乙方工程全额垫支，完工后一次性全部付清。

　　(2)有权自行采购所需材料及施工人员的调度。

　　(3)严格按照施工规范进行施工，保证工程质量。在施工过程中，如有人为阻挡，人员、机械误工费照价计算由甲方全部负责赔偿。

　　(4)制定安全技术措施，承担安全事故所发生的费用。

　　七、违约责任

　　本合同签字盖章后生效，双方都要认真履行合同条款，如一方有违约行为，则按合同约定的条款执行(违约方赔偿对方总造价30%的违约金)，并按照《中华人民共和国合同法》的有关条款追究违约方的责任。

　　八、附则

　　1、本合同一式三份，合同双方各执一份，村委会存档一份。

　　2、合同双方及社员代表签字盖章后生效，结清工程款后，合同自行终止，本合同未尽事宜，经双方协商签订补充协议。甲 方：

　　乙 方：

　　社员代表签字：20xx年12月10日

班组施工合同 (菁华6篇)（扩展6）

——私人施工合同 (菁华6篇)

私人施工合同1

　　发包方（以下简称甲方）：_________

　　委托代理人（姓名）：_________

　　单位：_________

　　住所地址：_________

　　联系电话：_________

　　手机号：_________

　　承包方（以下简称乙方）：_________

　　单位名称：_________

　　资质等级：_________

　　营业执照号：_________

　　注册地址：_________

　　法定代理人：_________

　　联系电话：_________

　　委托代表人：_________

　　联系电话：_________

　　本工程设计人：_________

　　联系电话：_________

　　施工队负责人：_________

　　联系电话：_________

　　依照《中华人民共和国合同法》及有关法律、法规的规定,结合本市实际,甲、乙双方经协商一致,就乙方承包甲方的住宅室内装饰装修工程（以下简称工程）的有关事宜,达成如下协议：

　　第一条 工程概况

　　1、工程地点：___________________________

　　2、施工项目及要求：（见附表

　　一：装饰装修工程施工项目确认表、附表

　　二：住宅室内装饰装修工程内容和做法一览表）

　　3、工程承包方式,双方商定采取下列第种承包方式：

　　（1）乙方包工、包全部材料（见附表

　　五：乙方提供装饰装修材料明细表）；

　　（2）乙方包工、部分包料,甲方提供部分材料（见附表

　　四：甲方提供装饰装修材料明细表,附表

　　五：乙方提供装饰装修材料明细表）：

　　（3）乙方包工、甲方包全部材料（见附表

　　四：甲方提供装饰装修材料明细表）。

　　4、工程期限_________天；开工日期________年____月____日；竣工日期________年____月____日；

　　5、合同价款：本合同工程造价为（人民币）_________元,金额大写：_________元（详见附表

　　三：住宅室内装饰装修工程报价单）

　　第二条 工程监理若本工程实行工程监理,甲方与监理公司另行签订《工程监理合同》,并将监理工程师的姓名、单位、联系方式及监理工程师的职责等通知乙方。

　　第三条 施工图纸双方商定施工图纸采取下列第_________种方式提供：

　　1、甲方自行设计并提供施工图纸,图纸一式三份,甲方、乙方、装饰主管部门各执一份（见附表

　　六：住宅室内装饰装修工程设计图纸）；

　　2、甲方委托乙方设计施工图纸,图纸一式三份,甲方、乙方、装饰主管部门各执一份（见附表

　　六：住宅室内装饰装修工程设计图纸）,设计费元由甲方支付（此费用不在工程价款内）。

　　第四条 甲方工作

　　1、开工前_________天,为乙方入场施工创造条件,包括：搬清室内家具、陈设或将室内不易搬动的家具、陈设归堆、遮盖,以不影响施工为原则；

　　2、提供施工期间的水源、电源；

　　3、负责协调施工队与邻里之间的关系；

　　4、如需拆改原建筑的结构或设备管线,甲方负责到有关部门办理相应的审批手续；

　　5、施工期间甲方仍需部分使用该居室的,负责做好施工现场的保卫及消防等项工作；

　　6、参与工程质量和施工进度的监督,按本合同

　　第七条、

　　第十条约定负责材料及工程竣工验收。

　　第五条 乙方工作

　　1、施工中严格执行安全施工操作规范、防火规定、施工规范及质量标准,按期保质完成工程；

　　2、严格执行本市有关施工现场管理的规定,不得扰民及污染环境；

　　3、保护好原居室室内的家具和陈设,保证居室内上、下水管道的畅通；

　　4、保证施工现场的整洁,工程完工后负责清扫施工现场,交付前应打扫卫生一次。

　　第六条 工程变更工程项目或施工方式如需变更,双方应协商一致,签订书面变更协议,同时调整相关工程费用及工期（见附表

　　七：装饰装修工程变更单）。

　　第七条 材料供应

　　1、按合同约定由甲方提供的材料、设备（见附表

　　四：甲方提供装饰装修材料明细表）,甲方应在材料到施工现场前通知乙方,双方共同验收并办理交接手续；

　　2、按合同约定由乙方提供的材料、设备（见附表

　　五：乙方提供装饰装修材料明细表）,乙方应在材料到施工现场前通知甲方,双方共同验收。

　　第八条 工期延误

　　1、对以下原因造成竣工日期延误,经甲方确认,工期相应顺延：

　　（1）工程量变化或设计变更；

　　（2）不可抗力；

　　（3）甲方同意工期顺延的其他情况。

　　2、因甲方未按合同约定完成其应负责的工作而影响工期的,工期顺延：因甲方提供的材料、设备质量不合格而影响工程质量的.,返工费用由甲方承担,工期顺延。

　　3、甲方未按期支付工程款,合同工期相应顺延。

　　4、因乙方责任不能按期完工,工期不顺延,因乙方原因造成工程质量存在问题的,返工费用由乙方承

　　担,工期不顺延。

　　第九条 质量标准双方约定本工程质量按下列标准执行：

　　1、《市住宅装饰装修验收标准》。（见附件十一）

　　2、双方商定条款：施工过程中双方对工程质量发生争议,申请由_________部门对工程质量予以鉴定,经鉴定工程质量不符合合同约定的标准,鉴定过程支出的相关费用由乙方负责,经鉴定工程质量符合约定的标准,鉴定过程支出的相关费用由甲方负责。

　　第十条 工程验收和保修

　　1、双方约定在施工过程中分下列几个阶段对工程质量进行验收：_________,乙方应提前二天通知甲方验收,阶段验收合格后应填写工程验收单（见附表

　　八：工程验收单）；

　　2、工程竣工后,乙方应通知甲方验收,甲方应自接到验收通知后两天内组织验收,填写工程验收单。在工程款结清后,办理移手续（见附表

　　九：工程结算单）

　　3、本工程自验收合格双方签字之日起保修期为________年,有防水要求的厨房,卫生间等保修期为________年。验收合格签字后,填写工程保修（见附表

　　十：工程保修单）。

　　第十一条 工程款支付方式

　　1、双方约定按下列第_________种方式支付工程款：

　　（1）此合同签订地为：本市_________住宅装饰装修市场,工程款分两次支付：

　　第一次开工前____日,甲方向乙方支付合同总金额的60%,即_________元；

　　第二次于工程进度过半,将剩余工程款的40%,即_________元,由市场的有关管理部门负责代收。（注：此种工程款支付方式仅限于在市场内签订的合同使用,合同需经市场有关管理部门认证）

　　（2）合同生效后,甲方按下表中的约定直接向乙方支付工程款：

　　支付次数 支付时间 支付金额（元）

　　_________________________________________________

　　第一次 开工前____日

　　_________________________________________________

　　第二次 工程进度过半

　　_________________________________________________

　　第三次 双方验收合格

　　_________________________________________________

　　2、工程验收合格后,乙方应向甲方提出工程结算,并将有关资料送交甲方。甲方接到资料后____日后如未有异议,即视为同意,双方应填写工程结算单（见附表

　　九：工程结算单）并签字,甲方应在签字时间向乙方结清工程尾款。

　　3、工程款全部结清后,乙方应向甲方开具正式统一发票。

　　第十二条 违约责任

　　1、合同双方当事人中的任一方因未履行合同的约定或违反国家法律、法规及有关政策规定,受到罚款或给对方造成经济损失均由责任方承担责任,并赔偿对方因此造成的经济损失；

　　2、未办理验收手续,甲方提前使用或擅自动用工程成品而造成损失的,由甲方负责；

　　3、因一方原因,造成合同无法继续履行时,该方应及时通知另一方,办理合同终止手续,并由责任方赔偿对方相应的经济损失；

　　4、甲方未按期支付

　　第二（三）次工程款的,每延误一天向对方支付违约金_________元；

　　5、由于乙方原因,工程质量达不到双方约定的质量标准,乙方负责修理,工期不予顺延；

　　6、由于乙方原因致使工程延误,每延误一天向对方支付违约金_________元。

　　第十三条 合同争议的解决方式双方发生争议协商解决不成时,按下列第_________种方式解决：

　　1、向岳阳仲裁委员会申请仲裁；

　　2、向_________人民法院起诉。

　　第十四条 几项具体规定

　　1、因工程施工而产生的垃圾,由乙方负责运出施工现场,并负责将垃圾运到指定的_________地点,甲方负责支付垃圾清运费用（人民币）_________元（此费用不在工程价款内）；

　　2、施工期间,甲方将外屋门钥匙_________把,交给乙方施工队负责人_________负责保管。工程竣工验收后,甲方负责提供新锁_________把,由乙方当场负责安装交付使用。

　　3、施工期间,乙方每天的工作时间为：上午_________点_________分至_________点_________分；下午_________点_________分至_________点_________分。

　　第十五条 其它约定条款_________.

　　第十六条 附则

　　1、本合同经甲、乙双方签字（盖章）后,经房地产管理部门鉴证之日起生效。

　　2、本合同签订后工程不得转包。

　　3、凡在本市住宅装饰装修市场内签订合同的,本合同一式三份,甲、乙双方及市场有关管理部门各执一份。

　　4、合同履行完后自动终止。

　　甲方（签章）：_________ 乙方（签章）：___

　　______

　　________年____月____日 ________年____月

私人施工合同2

　　发包方：__________(以下简称甲方)

　　承包方：__________(以下简称乙方)

　　依照《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及其他有关法律、行政法规，遵循*等、自愿、公*和诚实信用的原则，双方就本建设工程施工事项协商一致，订立本合同。

　　1、工程名称：__________

　　2、工程地点：__________

　　3、工程资料和承包范围：地块至市政公路之间段临时道路工程(包括道路土方开挖、塘渣回填、混凝土路面等工程)，道路总长暂定为200米。

　　4、承包方式：包工包料。所有材料均由乙方自行采购，但材料质量务必贴合有关规定，并具备产品合格证书等。

　　5、合同造价：暂定为人民币元整。

　　6、工期：合同签订并生效后天内完成。工期每延迟一天，乙方需向甲方支付违约金人民币元。上述逾期违约金，甲方可在本工程造价中直接扣除。

　　7、合同履约保证金

　　本工程不设置履约保证金。

　　8、结算办法

　　8.1按以下原则结算：

　　8.

　　1.1按____省市政工程预算定额(20版)结算，具体单价及费率详见附后清单。

　　8.

　　1.2根据附后清单约定的价格及现场签证的工程量按实结算。

　　8.2土方开挖费用按挖机台班及短驳运输费用单独计取，单独土方短驳运输(运距1000米内)按40元车(5吨车)计，此单价均已包括管理费税金等所有费用。

　　8.3挖土机采用200型挖机，挖土机费用按230元小时单价包干，此单价已包括管理费、利润、税金等所有费用。

　　9、工程质量

　　9.1道路工程质量按《水泥混凝土路面施工及验收规范(GB97-87)》和《市政道路工程质量检验评定标准(C1-90)》执行，要求保证到达合格等级。并到达以下要求：

　　9.

　　1.1混凝土层

　　混凝土采用设计规定的商品混凝土。

　　厚度误差：177;10%厚度。

　　*整度误差：小于10。

　　宽度：不小于设计规定。

　　9.

　　1.2塘渣基层

　　塘渣层的高度、宽度、纵横坡度和边坡等均应贴合设计要求，路基开挖应至老土，当局部为淤泥土时，应保证回填厚度应经甲方确认。

　　路基应有良好的排水系统；

　　路基应碾压密实、均匀坚实、稳定，压实度和*整度应贴合设计要求；

　　务必用不小于15吨的压路机碾压检验，其轮迹不得大于5。

　　不得有翻浆、软弹、起皮、波浪、积水等现象。

　　道路中线标高允许误差177;20。

　　*整度允许偏差：20。

　　宽度允许偏差：100。

　　9.2材料要求

　　9.

　　2.1中标单位务必对所采购的材料质量全面负责，应带给产品合格证书、质保书、试验报告。招标单位对材料质量有疑问时，有权要求复验，复验合格其相关费用由招标方建设单位支付，复验不合格其经济损失及复验费用由中标单位承担。

　　9.

　　2.2道路基层塘渣要求采用清塘渣。

　　9.3乙方务必精心组织施工，如未按设计要求和规范规定进行施工而造成返工重做的，由此造成的所有经济损失均由乙方承担，甲方将给予必须的经济处罚。

　　9.4由于乙方偷工减料等施工原因引起工程质量问题，由此造成的所有经济损失和一切职责均由乙方承担。

　　9.5乙方务必做好本工程的成品保护工作，否则，因此对其他施工单位造成损失的，所有经济损失均由乙方承担。

　　9.6路基及道路基层务必碾压密实，否则，由此造成的道路缺陷修复职责由乙方承担。

　　10、安全生产和礼貌施工：

　　10.1乙方务必认真执行国家、省、市及东洲街道有关施工安全生产条例和有关规定，施工期间务必认真做好安全管理工作，杜绝重大事故发生。

　　10.2施工期间，发生安全事故和其它事故所造成的所有经济损失和一切职责均由乙方承担。同时根据事故情节轻重，甲方每次向乙方收取违约金人民币500-5000元。

　　10.3乙方应做好森林防火及环境保护工作，如由于乙方原因造成森林火灾及环境破坏，所产生的一切职责及后果均由乙方承担。

　　10.4乙方的所有人员务必持证持牌上岗。

　　1

　　1、资料管理和竣工结算的有关规定：

　　1

　　1.1乙方务必按照市政工程规定要求，整理本工程的各项技术资料。

　　1

　　1.2本工程的所有资料务必用A4纸，并用电脑打印。

　　1

　　1.3本工程自竣工验收合格之日算起15天内，乙方向甲方带给完整的工程技术资料二套，其中一套务必是原件。

　　1

　　1.4自竣工验收合格之日算起30天内，乙方向甲方带给本工程完整的结算书(包括工程量计算书)和结算资料一式三份。

　　1

　　2、付款办法：

　　1

　　2.1竣工验收合格结算审核完毕后一个月内，除留设结算造价10%的质量保修金外，其余款项一次性支付给乙方。乙方在收到甲方支付的造价款后三个工作日内，向甲方出具正式的税务发票。

　　1

　　2.2质量保修金按以下规定支付：

　　a)竣工验收合格之日算起________年后的14天内，甲方向乙方支付全部质量保修金；

　　b)质量保修金不计利息。

　　1

　　2.3水电费用乙方自理。

　　1

　　3、本合同在履行过程中发生的争议，由双方当事人协商解决，协商不成的按下列第

　　(二)种方式解决：

　　(一)提交仲裁委员会仲裁；

　　(二)依法向人民法院起诉。

　　1

　　3、本工程的质量保修期为________年，自竣工验收合格之日算起，保修期内发生质量事故，乙方接到甲方维修通知后，五天内完成维修工作。否则，甲方有权另请其他施工队伍维修，所有维修款均由乙方承担，甲方可直接从质量保修金中予以扣除。

　　1

　　4、乙方务必配合甲方及时处理好各种在道路施工中发生的阻挠施工行为的`。

　　1

　　5、合同未尽事宜，由双方另行协商确定。

　　1

　　5、本合同一式捌份，甲乙双方各执四份，经双方单位盖章、代表签字后生效。

　　(以下无正文)

　　发包方：__________承包方：__________

　　代表：__________代表：__________

　　合同签订地：

　　________年____月____日

私人施工合同3

　　甲方：

　　乙方：

　　根据《中华人民共和国民法典》、《中华人民共和国建筑法》及相关法律、法规规定，为进一步明确甲乙双方的责任、权利、义务，保障双方的利益，保证工程的顺利进行，结合本工程具体情况，遵循*等、自愿、公*和诚实守信的原则，甲乙双方通过友好协商达成如下协议：

　　一、工程承包范围、内容及要求

　　(一)万安XX景观主干道、步行区、车行区道路施工。

　　(二)工程标准及要求：

　　1、景观道路施工标准：素土压实、三级混土白灰30%、素土70㎝，石子、白灰、素土压实30㎝

　　2、车行区道路施工标准：素土压实、三级混土白灰30%、素土70%，20㎝、C30标准18㎝厚

　　3、步行区道路施工标准：素土压实、三级混土白灰30%、素土70%、C30标准、18㎝厚

　　二、双方权利和义务

　　(一)甲方权利和义务

　　1、负责场地通水和通电的保障

　　2、工程协调、管理、监督、验收与及时安排下道工序。

　　3、按合同约定支付工程款。

　　(二)乙方的权利和义务

　　1、合同签订之日起2天内进场，完成施工准备。在规定的期限内按时保质完成全部工程施工。

　　2、负责做好现场设备、材料的照管工作，做好现场施工记录及相关联的其它产品保护。

　　3、负责各种技术资料、质保资料的收集、整理、归档和移交甲方。

　　4、承担在施工过程中的安全工作，严格实施安全防范措施。

　　三、工程价款结算及给付办法

　　(一)工程款分四个阶段给付，开工后首笔款按工程总额20%给付;工程完成80%时按工程总额的50%给付;竣工验收后补足为工程总额90%，余10%作为工程的保证金。 。

　　(二)工程价款采用不变单价：合同为暂定量，工程量按实际工程工作量为准进行验收结算。

　　1、园区景观主干道按标准 元㎡ , 合计 元

　　2、园区步行区道路按标准 元㎡，合计 元。

　　3、园区车行区道路按标准 元㎡，合计 元。

　　(三)以上单价全部为含税费价格，以正式发票为结算票据，如人工费可不要正式发票结算则扣除税收的6%后支付。

　　四、安全文明施工：

　　(一)、乙方应按有关管理规定及甲方现场代表的指令精心组织，文明安全施工，当乙方施工人员出现违反现场管理制度的行为时甲方有权制止，罚款直至解除合同。

　　(二)、乙方在施工过程中若发生安全事故，乙方承担一切责任和因此产生的全部费用。

　　五、竣工验收乙方在工程具备验收条件前3天通知发包人组织竣工验收。发包人在收到通知后及时组织有关单位及相关人员进行验收，并在验收后2天内给予认可或提出整改意见，承包人按要求整改并承担自身原因造成的整改费用。

　　六、违约责任

　　(一)发包人违约：因发包人原因和不可抗拒原因造成工期延误，工期顺延，费用不计。

　　(二)承包人违约：

　　1、因承包人原因，未按本合同约定工期按时竣工，每延误一天，承包人按1000元天向发包人支付逾期违约金，并承担由此给发包人带来的全部损失。

　　2、因承包人原因工程质量达不到本合同约定的质量标准，由承包人无条件进行返工、整改、修复或采取其它补救措施达到合同质量标准，所产生的费用包括重新检测所需费用均由承包人自行负责，并且向发包人赔偿本工程项目总造价的5%的`违约金。如因承包人工程质量不符合要求，发包人、总承包单位提出整改要求后7天内承包人仍未予以完善的39;发包人有权另行安排单位完成相应整改工作，由此发生的费用及损失均由承包人承担。

　　七、在履行合同过程中产生争议时，双方首先本着友好态度协商解决;若协商不成，可向仲裁委员会仲裁。

　　八、合同生效与终止

　　(一)本合同经双方法定代表人或其委托代理人签字且加盖法人公章后生效。

　　(二)合同订立时间：________年____月____日

　　(三)发包人、承包人履行合同全部义务，承包人向发包人交付竣工工程后，竣工结算价款支付完毕，本合同即告终止。

　　九、合同份数本合同正本贰份，双方各执壹份，具有同等法律效力。

　　十、本合同其它未尽事宜双方协商解决。

　　甲方(公章)：_________

　　乙方(公章)：_________法定代表人(签字)：_________

　　法定代表人(签字)：_________________年____月____日

　　________年____月____日

私人施工合同4

　　建设发包发(甲方)：身份证：

　　承包施工方(乙方)： 身份证：

　　经甲、乙双方共同协商，双方本着*等、诚信的原则，确保工程安全、优质、高效，经甲乙双方协商自愿签订本合同，就房屋建筑有关事项达成如下协议，望双方共同遵守。

　　一、 承包方式

　　采用包工包料的方式

　　二、 承包价格

　　双方约定按建筑面积包干，每*方米 元包干建成。

　　三、 承建范围

　　正负零以上的建筑施工由乙方全权负责，从浇灌地圈梁、地盘等起直至屋顶封顶，厨房、卫生间防水均为承包范围，包含墙体砌筑、内外墙粉刷、及瓦面等为乙方承包范围;面积：300㎡(以设计图纸为依据)

　　四、 甲方职责

　　甲方需根据乙方工程进度支付商定款项，付款不得拖欠，导致影响工程进度

　　五、 乙方职责

　　1. 乙方自带施工时所需的一切用具(含模板、搅拌机、震动器、脚手架等，且所有费用由乙方负责)，并按图纸和甲方要求施工。

　　2. 乙方购买材料时所产生的一起费用由乙方自行承担。

　　3. 乙方加强对其人员的安全教育，严格管理，遵守国家法律法规，安全施工文明施工。

　　4. 乙方所属人员的`工资报酬由乙方负责支付，与甲方无关。

　　5. 乙方在建筑材料上把关，符合相关建筑标准。

　　六、 工程质量要求

　　1. 乙方必须严格按照甲方提供的设计图纸进行施工。

　　2. 甲方发现乙方在施工过程中有偷工减料、工作不负责任影响房屋质量等行为时，甲方有权要求乙方停工或整改。

　　3. 砌墙*面*整垂直墙角，顶角垂直，砂浆均匀饱满，浇灌*整、牢实，粉墙光滑*整，杜绝空鼓，墙砖、地砖*实、整齐，缝隙合理，各项符合相关标准，或不低于同等商品房相关标准。

　　4. 需混凝土浇灌的需一次性浇灌，乙方需合理安排时间，不得因天气、工人等原因造成分次浇灌。混凝土使用标准不得低于同等建筑的商混标准。

　　5. 房屋墙体整体垂直度不得超过cm(厘米)的误差

　　6. 电路按图纸和甲方要求施工，布置合理规范、安全;开关、插座布置合理，能正常使用。

　　7. 水管、排水管道按图纸设计或甲方要求施工。

　　8. 各项钢筋使用不得低于一下标准：

　　地圈梁：Ф16 立柱: Ф 14 箍筋: Ф 8

　　板面: Ф 8 扎两层

　　各钢筋之间的间距不得低于同等商品房标准，捆扎后的钢筋在浇灌之前须取得甲方同意(注：以上工程质量如不合格造成的损失由乙方负责。)

　　9. 工程完工后(5年内)，如房屋出现建筑安装的质量问题，由施工方负责免费维修。

　　七、 工程款支付办法

　　1. 动工前甲方支付乙方人民币(大写启动资金，待地圈梁、地面*整浇灌，第一层封顶验收合格甲方支付乙方第一层工时费人民币 元(大写) 。全部工程完工检查验收合格后一个月内一次性结清剩余款项。

　　八、 安全责任

　　乙方必须认真按施工操作程序施工，安全第一、质量第一、信誉第一、预防为主，倘若施工中发生安全事故，均由乙方负责，甲方不负任何责任。

　　九、 工期约定

　　工程于 年 月 日开工，于 年 月 日前竣工。

　　十、 违约责任

　　1. 由于工程质量达不到要求的，乙方要修理或重做，所造成的材料、人工工资由乙方负责;由乙方原因导致合同无法履行的，乙方承担违约责任并赔偿相应损失。

　　2. 乙方若无事甲方的合理要求，或采取消极怠工或延误工期等做法为难甲方，在甲方明确告知以后仍不整改，视为乙方根本违约，甲方有权解除并终止合同，所产生的款项概不支付，所产生的损失，甲方有权继续追讨

　　十一、 争议解决办法

　　1. 发生合同争议时，双方应友好协商。

　　2. 如协商不成，双方可将争议提交人民法院进行裁决。

　　十二、 八、其它未尽事宜

　　1. 本协议一式二份，甲乙双方各执一份，具有同等法律效力

　　2. 因自然灾害、政策等不可抗拒因素造成合同无法履行时，双方依据事实情况协商进行，合同可以继续履行时，乙方所产生的工期延误需取得甲方同意。

　　3. 未尽事宜由甲乙双方再行协商处理，补充合同与本合同具有同等法律效力。

　　4. 甲乙双方签字后生效。若在施工中遇到问题双方协商更改。双方应认真履行协议，尚若违反，造成的损失由违约方负责。

　　甲方签字(章)：

　　乙方签字(章)：

　　年 月 日

　　签约地址：

私人施工合同5

　　甲方：

　　乙方：

　　根据《____市安装工程承包合同条例》的有关规定为明确双方在建筑劳务合同的权利，义务的`违约责任，经双方协议同意签订以下合同条款。

　　一、施工内容：承包内容：水产组鱼缸制作安装承包方式：包工包料承包金额：35237元（叁万伍仟贰佰叁拾柒元整）

　　二、质量标准：按图纸和洽商的要求，以及国家规定的施工工艺标准和质量检验标准，施工规范进行施工和验收。

　　三、工期要求：自________年____月____日起至________年____月____日止，工期6天。

　　四、安全与文明施工：乙方施工人员在施工中应严格遵守安全操作规程，按安全技术交底进行施工，文明施工要按照____市有关的规定必须达标。如：做到活完料净脚步下清，机具保养，材料节约等等，如检查不合格后果乙方自负。

　　五、付款方式：施工完成经甲方验收合格后支付工程款的95%即33475.15元（叁万叁仟肆佰柒拾伍元壹角伍分整），质保期________年，质保期结束后支付工程款的5%即1761.85元（壹仟柒佰陆拾壹元捌角伍分整），乙方提供通用机打发票用于款项结算。

　　六、附则合同如有未尽事宜，须经双方共同协商，作出补充规定，补充规定与本合同具有同等效力。本合同一式肆份，甲方执叁份，乙方执壹份；双方签字、单位盖章后即生效。本合同自双方签订之日起生效，工程完工后自行终止，未尽事宜双方另行商定，双方签字并盖章后生效。

　　甲方：

　　乙方：

私人施工合同6

　　甲方： 乙方：

　　根据《民法典》、《中华人民共和国建筑法》及相关法律、法规规定，为进一步明确甲乙双方的责任、权利、义务，保障双方的利益，保证工程的顺利进行，结合本工程具体情况，遵循*等、自愿、公*和诚实守信的原则，甲乙双方通过友好协商达成如下协议：

　　一、工程承包范围、内容及要求

　　(一)万安______景观主干道、步行区、车行区道路施工。

　　(二)工程标准及要求：

　　1、景观道路施工标准：素土压实、三级混土白灰30%、素土70㎝，石子、白灰、素土压实30㎝

　　2、车行区道路施工标准：素土压实、三级混土白灰30%、素土70%，20㎝、C30标准 18㎝厚

　　3、步行区道路施工标准：素土压实、三级混土白灰30%、素土70%、C30标准、18㎝厚

　　二、双方权利和义务

　　(一)甲方权利和义务

　　1、负责场地通水和通电的保障

　　2、工程协调、管理、监督、验收与及时安排下道工序。

　　3、按合同约定支付工程款。

　　(二)乙方的权利和义务

　　1、合同签订之日起2天内进场，完成施工准备。在规定的期限内按时保质完成全部工程施工。

　　2、负责做好现场设备、材料的照管工作，做好现场施工记录及相关联的其它产品保护。

　　3、负责各种技术资料、质保资料的收集、整理、归档和移交甲方。

　　4、承担在施工过程中的安全工作，严格实施安全防范措施。

　　三、工程价款结算及给付办法

　　(一)工程款分四个阶段给付，开工后首笔款按工程总额20%给付;工程完成80%时按工程总额的50%给付;竣工验收后补足为工程总额90%，余10%作为工程的保证金。 。

　　(二)工程价款采用不变单价： 合同为暂定量，工程量按实际工程工作量为准进行验收结算。

　　1、园区景观主干道按标准 元㎡ ㎡, 合计 元

　　2、园区步行区道路按标准元㎡ ㎡，合计 元。

　　3、园区车行区道路按标准元㎡ ㎡，合计 元。

　　(三)以上单价全部为含税费价格，以正式发票为结算票据，如人工费可不要正式发票结算则扣除税收的6%后支付。

　　四、安全文明施工：

　　(一)、乙方应按有关管理规定及甲方现场代表的指令精心组织，文明安全施工，当乙方施工人员出现违反现场管理制度的行为时甲方有权制止，罚款直至解除合同。

　　(二)、乙方在施工过程中若发生安全事故，乙方承担一切责任和因此产生的全部费用。

　　五、竣工验收

　　乙方在工程具备验收条件前3天通知发包人组织竣工验收。发包人在收到通知后及时组织有关单位及相关人员进行验收，并在验收后2天内给予认可或提出整改意见，承包人按要求整改并承担自身原因造成的整改费用。

　　六、违约责任

　　(一)发包人违约： 因发包人原因和不可抗拒原因造成工期延误，工期顺延，费用不计。

　　(二)承包人违约：

　　1、因承包人原因，未按本合同约定工期按时竣工，每延误一天，承包人按 1000 元天向发包人支付逾期违约金，并承担由此给发包人带来的全部损失。

　　2、因承包人原因工程质量达不到本合同约定的质量标准，由承包人无条件进行返工、整改、修复或采取其它补救措施达到合同质量标准，所产生的费用包括重新检测所需费用均由承包人自行负责，并且向发包人赔偿本工程项目总造价的5%的违约金。如因承包人工程质量不符合要求，发包人、总承包单位提出整改要求后7天内承包人仍未予以完善的发包人有权另行安排单位完成相应整改工作，由此发生的费用及损失均由承包人承担。

　　在履行合同过程中产生争议时，双方首先本着友好态度协商解决;若协商不成，可向仲裁委员会仲裁。

　　合同生效与终止

　　(一)本合同经双方法定代表人或其委托代理人签字且加盖法人公章后生效。

　　(二)合同订立时间：________年____月____日

　　(三)发包人、承包人履行合同全部义务，承包人向发包人交付竣工工程后，竣工结算价款支付完毕，本合同即告终止。

　　合同份数 本合同正本贰份，双方各执壹份，具有同等法律效力。

　　本合同其它未尽事宜双方协商解决。 甲方(公章)：_________

　　乙方(公章)：_________ 法定代表人(签字)：_________

　　法定代表人(签字)：_________ ________年____月____日

　　________年____月____日

班组施工合同 (菁华6篇)（扩展7）

——工地施工班组奖罚制度 40句菁华

1、钢筋、水泥、商品混凝土以及水电管材等主要材料与设计图纸、合同要求不符；现场拌制砂浆、混凝土不安配合比兑料；施工故意减料；罚款500元/次。

2、项目经理不靠工地或无故缺勤罚款200元。

3、安全网和脚手架不按规定要求设置或设置不及时、不闭合；不按规定搭设安全通道，每次罚款300元。

4、1、与项目部建立劳务合同的班组及架子队使用的外部施工队伍均需执行本细则。

5、7.1、桩基础工班旋挖钻1天内完成3根桩基奖励相应施工班组500元；

6、1.1、没有认真履行《安全生产包保责任书》中所规定的责任内容，按《施工班组奖罚细则》中有关规定条款执行。

7、进入施工现场人员，凡不戴安全帽者，施工作业人员每人每次罚款100元，现场管理人员每人每次罚款200元，对施工作业人员每人每次罚款100元的同时，现场管理人员追加连带罚款，连带罚款标准为每人每次50元；

8、孔桩施工泥浆池临边防护不到位，每孔每次相应班组罚款200元，情节严重的按相关标准进行处罚，触犯刑法的，追究刑事责任。

9、孔桩施工泥浆池泥浆未及时清理外运，致使泥浆外溢或排入河中或农田内者，每处每次给予相应班组罚款200元。

10、委派无证人员从事特种工作业者，对责任人处罚100元。

11、在脚手架上堆物超过200公斤/m2的，罚责任人100元。

12、故意损坏或破坏施工现场安全设施、消防器材，造成安全隐患和事故的，除从重处罚外，送*机关依法追究刑事责任。

13、5工作认真负责，积极主动，多次受到酒店和部门的表扬者酌情奖励10分以上。

14、4维修工作需要可以乘坐电梯或走客用通道，无故使用客用设施的发现一次扣10分。

15、在市级以上大检查中被通报表扬的工程项目，奖励2000元。

16、各工长要制定本工种的工程质量管理细部措施,并提出相应的奖罚原则。

17、每一个分项工程施工完毕后,主管工长应及时组织有关人员填写工程质量技术资料,收集整理完后在当月十五日前送交监理组,以便监理组能按时填报本月质量报表,作出质量工作分析,并及时向公司汇报工程质量情况。

18、工程质量与经济效益挂钩,在工程款的结算上采用优质优价制度,鼓励创优。

19、分部、子分部、分项工程开始施工,而相关工长未及时作好质量技术交底的,对相关工长罚款50元/次。工长交底清楚,作业班组不按照交底施工的,罚款300元/次,由于不按照交底施工造成的损失由班组承担。

20、质检员和工长要共同加强施工过程监督,工长安排工作后要作好自我检查。每道工序施工完成后,工长要经过自检认为合格后才能提请相关质检员正式验收,如果质检员在接到正式验收申请后一次抽检(或全检)合格率达不到85%以上,对报验工长罚款50元/次;多处存在较严重的问题则加倍处罚。

21、在现场不正确佩戴安全防护用品，发现一人次罚部门负责人30—50元，主管及班长各10—20元，当事人5—10元。

22、现场高空作业时要挂安全带，不挂者发现一人次罚部门负责人30—50元，主管和班长各10—20元，当事人5—10元。

23、8所有安全生产奖惩的决定均应以书面形式作出，记录在案，并报送公司安全环保科存档备案，可以视情节在适当的范围内以适当的形式予以公示。

24、2.2.3每周有计划地组织项目安全日活动，记录齐全完整。能从本项目、兄弟项目部或其他企业发生的事故中吸取教训，并对本项目各岗位可能发生的事故进行预先分析，制定对策。

25、2.2.9按岗位操作法、安全操作规程等精心操作，岗位职工无违章违纪。

26、2考核内容：

27、2公司安全*负责违章罚款及事故惩处细则的制订，并监督实施。

28、4各级安全*门是安全奖惩管理的具体实施部门。

29、4奖励实行精神奖励和物质奖励相结合的原则。物质奖励可发给一次性奖金、奖品或晋级，精神奖励包括记功、授予荣誉称号等。

30、8安全施工具有一票否决权。凡发生人身死亡事故或其他重大事故的单位及其主要领导，取消当年参加有关评优、评先进活动或获得其他荣誉称号的资格。

31、从业人员：掌握日常工作中的安全常识，学*好《安全生产法》中的规定，从业人员的权利是：有权对本生产经营单位作业场所存在的安全隐患提出建议。

32、企业和各基层安全检查制度

33、检查规定对隐患整改处置和复查要求

34、发生事故之后，本着“四不放过”的原则，即：

35、建立事故档案制度

36、考核内容

37、施工人员进入施工现场必须走安全通道，严禁随意穿行外架子，违者经教育不听劝阻的罚款200元，并且如发生物体击打事件后果自负。

38、施工现场不准随地大小便，一经发现小便罚款100元，大便罚款1000元。如若找不到当事人，则对此处施工分包人进行相同处罚。

39、要求劳务分包人员严格按照工艺标准规范、规程、技术交底的要求进行施工作业，工程质量必须满足各项施工验收规范要求。对于不符合要求的，先责领整改，如若不整改或整改不完善处1000元以上罚款。如需返工，一切费用由分包人自行承担。

40、分包单位不按设计图纸、设计变更单施工，私自更改标准进行施工等并且未经项目部书面同意，所产生的一切费用和其他后果自负。

班组施工合同 (菁华6篇)（扩展8）

——工地施工班组奖罚制度 60句菁华

1、钢筋、水泥、商品混凝土以及水电管材等主要材料与设计图纸、合同要求不符；现场拌制砂浆、混凝土不安配合比兑料；施工故意减料；罚款500元/次。

2、钢筋主筋移位，间距与设计不符，下料长度与搭接长度不够；柱、梁、箍筋加密不安设计和规定要求；钢筋捆扎不牢，应绑未绑；保护层偏大偏小，马蹬，垫块数量少，拆模楼筋；板负筋踩踏严重；罚款300元/处

3、工程出现梁、板断裂、墙体裂缝等重大质量事故或永久性质量缺陷，施工出现人员伤亡安全事故，视具体情况，处5000元罚款，施工安全

4、因某班组未能及时施工或施工质量不到位造成返工、整改不到位造成验收延误，每延误半天处罚1000元。

5、进入施工现场，必须按标准戴好安全帽，高空作业必须系好安全带，违者每人次罚款50元。屡次发现者，加倍处罚，直至清退出场。

6、3、安全生产小组职责：

7、5、班组或个人在上级组织的以安全生产为主题的演*等活动中获得较好名次者，由桥梁一队提出申请经项目部领导小组或项目经理批准，予以奖励，数额为500～1000元。

8、6、鼓励班组或个人向安全生产过程中的不良现象和行为做斗争，对于揭露以下情形之一者，经核实无误，奖励500～2000元。

9、2、在项目部组织的安全生产检查中，架子队被项目部处以的罚款将加倍无条件转责到相应工点的施工班组头上。架子队对班组的每周检查和日常不定期检查中发现的相关问题以如下标准执行：

10、出现违规操作、违章指挥者，每处每次罚款200～1000元；各种起吊设备起吊时无人指挥者，起重机起吊作业支撑脚未用枕木垫实的每处每次罚款200元。

11、停钻后孔口未及时进行防护的，每处每次给予相应班组负责人罚款100元。

12、在承台开挖坡上边一米以内堆土或停机具、材料的，对相应班组处罚200～500元。

13、钢筋笼砼垫块不合格的，每处每次给予相应班组罚款50元；钢筋笼加工出现搭接不规范、间距不均匀、焊接质量不合要求或未按设计进行加工的，每处每次给予协作队伍和相关负责人罚款100～500元。

14、现场重点防火部位未配备灭火器等防火设施的，每处对责任单位处罚100元。

15、施工现场整洁，无垃圾废物堆弃现象，违者每处每次罚款100元。

16、钢筋加工场所出现积水、灰尘多、现场混乱，杂物乱弃等现象的，每次给予相应班组及负责人罚款200元。

17、任何情况下不得和监理、业主顶撞、争辩，有事可向架子队反映，违者经核定视情节轻重罚款500至5000元，情节特别严重强制清除出场。

18、未经批准随意拆改或拆除安全防护设施者，对管理人员处罚200～500元，对相应班组处罚200元。

19、冒名顶替使用他人特种工操作证者，对冒名者和原证件持有者各处罚200元。

20、各工种职工随意拆除机械、电气、电焊设备安全防护装置的罚50元。

21、5无维修任务时不得离岗，串岗，外出维修应向当班负责人报告去向，违者扣5分。

22、凡创双标、单标的项目，都必须是目标管理内工程项目，其建筑面积在2500M2以上，建筑结构层次不限。

23、奖贴金兑现，凭主管验收部门发证为依据（文件）由总公司年终表彰大会上兑现，也可根据实际情况，在施工过程中分期预付合同规定的部分金额。

24、奖贴金由公司负责兑现，公司、办事处预付。

25、各班组在施工过程中有责任保护自己和其他班组的成品或半成品。

26、项目由监理组、施工组、劳资员及项目领导定期组织进行班组施工质量评比活动,同时采取奖优罚劣措施。

27、对发生事故隐瞒不报者，将视情节从严处理o:

28、安全活动内容，必须结合实际对职工进行安全意识、安全法规、劳动纪律、安全技术、事故案例等教育。

29、本规定从2017年1月1日起实施，解释权归江苏南通二建集团有限公司第七事业部所有。

30、2各部门负责对本部门业务相关方安全活动执行监督考核。

31、5重伤以上安全事故及辞退开除的考核经HSE经理审核后报项目经理批准执行。

32、2安全奖励资金来源于项目部的安全罚款及安全专项资金。

33、6各级管理人员(含班组长、专兼职安全员)对于事实清楚，证据确凿的违章违纪行为和影响安全文明施工、环保管理以及职业卫生的现象，可以依据本制度相关条款当场作出相应的处罚决定，对于安全生产有功的人员和部门应及时提出奖励的建议；

34、7各级管理人员所做出的奖惩决定不得超出自己的职权范围。

35、对连续发生安全事故（半年内超过2起，一年内超过3起）的施工队或个人，给部门负责人、事故责任者分别处以1000元罚款。

36、生产作业人员有下列情形之一的，处50～2000元罚款，造成事故的承担相应的事故责任：

37、3.1进入设备的八个必须：必须申请并办理作业许可证；必须进行安全隔绝，并切断电源，悬挂警示牌；必须进行转换、通风；必须按时间要求进行安全分析；必须配戴规定的防护用具；必须在容器外有人监护；监护人必须坚守岗位；必须有抢救后备措施。

38、1安全生产先进集体评比每季度评比一次，由生产部每季度的第一个星期推荐，安全环保科确定日期进行评比。评委由来自总经办、工会、人力资源部、安全环保科、生产部人员组成。对每次评比出的第一名颁发“安全生产先进集体”牌匾，同时集体成员每人奖励100元。

39、2.1否决项：

40、1.1.4岗位职工发生偷盗、打架现象。

41、2.2.8工作场所原材料、半成品、成品做到定位、定置管理，安全通道畅通，作业场所物料堆放整齐，生产现场整洁。

42、2.2.11维护保养设备，无脱岗、睡岗、做与工作无关的事的现象。

43、安全生产先进集体的基本条件

44、凡发生事故要按有关规定报告，如有满报、虚报、漏报或故意延迟不报的，除责成或补报外，对事故单位（室）给予扣发工资总额最高30%的处罚，对事故责任者视情况轻重给予批评教育、经济处罚、行政处分，触及刑事者追究其法律责任。

45、2.1施工质量记录齐全；

46、5.2.2考核以施工质量问题或缺陷在整改(有记录)前被其它人员(非专兼职质检人员)发现并反馈到质量管理部的次数为标准。考核期内超过二次则扣罚50元，每增加一次加罚50元。

47、影响结构安全和建筑物使用年限或造成不可挽回的重大永久性缺陷；

48、2公司安全*负责违章罚款及事故惩处细则的制订，并监督实施。

49、项目经理（建造师）、企业负责人、安全员，除持有效证件上岗外，必须认真贯彻执行安全生产方针、政策、法律法规，遵守公司各项管理制度。

50、企业、项目部不但要虚心接受行政主管部门的安全生产检查，并认真整改。而且按计划参加公司例会，定期对项目部安全生产检查，对检查中发现的事故隐患，按“三定计划执行。

51、保障安全生产的技术措施资金

52、义务：从业人员必须参加安全生产教育和培训，服从管理，遵守规章制度，操作规程，正确使用“三宝”用品。

53、生产安全事故处理制度：认真贯彻执行国家、省、市《职工伤亡事故报告和调查 规定》。

54、发生事故之后，本着“四不放过”的原则，即：

55、事故调查要从生产技术、设备、管理等方面，找出原因，吸取教训，采取措施，写出伤亡事故调查报告，做好善后处理工作。

56、、公司工程部对日常发现的质量和管理中的问题进行处罚，并对具备奖励条件的提出奖励意见。

57、项目部组织的各种会议、活动，相关人员无故缺*者罚款200元/人次迟到超过10分钟以上者罚款100元/人次，迟到超过半小时以上者做缺*处理

58、严禁聚众赌博，打架斗殴;如有此事发生，轻者严厉处理，情节严重者罚款1000-2000元，并交送当地*机关处理。

59、在施工期间要做好成品保护，为防止施工时交叉污染，在施工面的玻璃、窗户、栏杆、大门、做好保护措施，如没做保护措施者一个污染处罚款500元并且清理干净。

60、要求劳务分包人员严格按照工艺标准规范、规程、技术交底的要求进行施工作业，工程质量必须满足各项施工验收规范要求。对于不符合要求的，先责领整改，如若不整改或整改不完善处1000元以上罚款。如需返工，一切费用由分包人自行承担。