安装协议书 (菁华10篇)

安装协议书1

　　甲方：__________

　　乙方：__________

　　依照《中华人民共和国民法典》、《中华人民共和国建筑法》及其它有关法律、行政法规，遵循*等、自愿、公*和诚实信用的原则，双方就本工程水电安装工程承包事项协商达成一致，订立本协议。

　　一、工程概况：__________

　　1、工程名称：__________

　　2、工程地址：__________

　　3、结构形式：__________

　　4、承包范围：__________

　　包含施工图及设计变更范围内所有施工及以下工作内容

　　室内给水系统预埋及安装;(从楼层一户一表后至户内用水地点包含卫生、洁具、地漏、水龙头等)

　　室内排水系统预埋及安装;(接出外墙皮1.5米处)

　　室内给水设备安装及调试;

　　室内照明系统线路设备、开关预埋及安装：__________(包含电缆、桥架、盘、箱、柜等的预埋及安装)

　　(5)避雷系统的安装;

　　(6)消防水电系统的预埋;

　　(7)电视、电话、网络、安防智能化等弱电系统的线路预埋及带丝;

　　5、承包方式：__________

　　6、承包内容：__________水、电所有管线安装出散水距离均按1500mm施工，承包范围内的管线防锈防腐、保温：__________所有预留洞及套管的留设及封堵，管井清理管道及箱体的预留预埋、相关实验调试(包括配合外网施工单位完成系统综合调试验收)，设备设施的就位与安装调试，弱电预埋管路应带丝并保证畅通。乙方自行配备水钻、电锤、套丝机、手提切割机等本合同已明确甲方提供以外的机具设备、工具。

　　二、工期要求：__________

　　1、开工时间：_______________年_____月_____日;

　　完工时间：_______________年_____月_____日;

　　备注：__________如进场时间变化，甲方须提前15天通知乙方准备。

　　三、质量要求：__________

　　1、乙方必须按照国家规定对所承包的`工程质量负责。如果因为施工质量不合格造成经济损失和安全事故，一切经济责任和法律责任及产生的一切后果均由乙方负责，与甲方无关。

　　2、乙方在施工中必须严格遵守国家《工程建设标准强制条文》及现行的建筑施工规范和操作规程，工程质量要求达到合格标准，双方对工程质量有争议，以当地质量监督站及有关单位、专家评定为准。

　　四、安全文明施工要求：__________

　　1、乙方在整个施工过程中必须全面严格逆守安全规章、规程、规定。必须对现场实施各种安全防范措施。现场实施封闭施工，保证施工人员和相关人员的绝对安全。

　　2、乙方负责所有进出场材料的装卸，码放整齐与保管。乙方需指定专人接收进场材料、周转工具并妥善保管，退场清点超出定额损耗部分将处于乙方十倍罚款。

　　3、乙方应按有关规定及专项施工方案自备安全带、安全帽、胶鞋、绝缘手套等一切安全防护用具并确保按规定佩戴使用。

　　五、双方义务：__________

　　(一)、甲方义务

　　1、向乙方提供施工图纸一套;

　　2、完成技术交底及安全教育、交底;

　　3、向乙方提供施工临时用水、用电接口。

　　(二)、乙方义务：__________

　　1、对本合同承包范国内的工程质量向甲方负责，严格按照设计图纸、施工验收规施工、确保施工质量达到合格标准。

　　2、严格按照甲方指定的进度计划，投入足够的人力、物力，保证工期。

　　3、加强安全教育，认真执行安全技术规范，严格遵守安全制度，落实安全措施，确保施工安全;乙方应按规定完成班组的技术交底、安全交底、三级安全教育签字齐全并经甲方审核备案。提供真实有效的特殊工种证件到甲方备案，并确保施工中人证相符。

　　4、乙方必须制定现场负责人一名负责施工现场的管理并与甲方项目部对接工作。乙方指定现场管理人员，施工期间需履行应尽管理职责，未经甲方允许不得随意离场、更换;服从甲方管理，积极配合工作，如不服从甲方管理或指挥的应立即更换。

　　5、乙方应提前10天向甲方报送经项目负责人签字材料计划：进场材料自行装卸、码放、管理，施工现场必须按甲方统一规划堆放材料;严格控制材料用量，不得浪费、损毁，如发生材料用量超出定额损耗，按材料价款折价十倍从工程款中扣除。

　　6、乙方施工过程中应做好成品、半成品的保护，因乙方责任造成的设备设施的损坏、火灾损失及第三方损失均由乙方全额赔付。

　　六、安全事故处理

　　发生重大伤亡及其他安全事故，乙方应及时报告甲方，同时按国家有关古到只法律、行政法规对事故进行处理

　　2、乙方应重视安全教育、安全交底与安全自检，作业人员应严格佩戴安全帽进入施工现场，由于乙方违章作业、违章指挥造成的安全事故，一切责任全部由乙方承担。

　　七、合同价款及支付方式：

　　1、本合同以单价______元/建筑*方米包干，该单价己包括人工、机械(电焊机、氧气乙炔及气割设备、无齿锯及锯片等小型机具)、施工安装、调试、保险及风险等各项费用，此单价不再因设计变更、定额调整、市场变化等一切因素而调整。

　　2、本合同付款方式为：所有图纸及变更范施工围内工作内容预埋及安装全部完毕，甲方支付乙方已完工程价款的______%;按本合同约定工程全部完工并经甲方、监理单位验收合格，甲方支付至乙方结算工程款的______%;留工程款的______%为质保金，自本工程备案验收之日起两年内无质量间题一次支付乙方。

　　八、争议解决：甲方和乙方在履行合同时发生争议，可以自行和解或要求有关主管部门调解，任何一方不愿和解、调解或和解、调解不成的，双方约定向工程所在地人民法院提起诉讼。

　　九、合同终止

　　乙方承包工程经甲方和建设单位、监理单位验收合格后并向甲方交付工程，工程价款支付完毕，双方履行完合同全部义务本合同即告终止。

　　十、合同份数：

　　本合同一式贰份，具有同等效力，由甲方执壹份和乙方执壹份。

　　甲方：__________(签字)

　　乙方：__________(签字)

　　盖章：__________

　　盖章：__________

　　_____年_____月_____日

　　_____年_____月_____日

安装协议书2

　　甲方： 北京国能子金电气技术有限公司

　　乙方：

　　甲乙双方依照《安全生产法》等有关规定，为确保施工现场安全生产，双方就设备现场安装事项协商一致，订立本协议书。

　　1、乙方在甲方现场安装设备必须认真贯彻执行国家及地方*有关安全生产的法规制度，建立健全施工现场安全生产保证体系，对施工现场的`安全生产负总责。

　　2、乙方制定施工现场安全管理制度，布置、实施、检查施工的安全生产情况，对设备的现场安装进行监督、检查和管理。

　　3.甲方提供施工用电源，配电箱以下的部分由乙方负责，自带功率表配电盘；

　　4.甲方对乙方的施工现场有监督检查权，对检查中发现的隐患有权责令整改、停工整顿。

　　5、乙方负责对施工人员进行安全教育。确保现场施工人员安全施工。杜绝施工人员违章指挥、违章作业等行为。

　　6、乙方要保障施工现场的消防安全。

　　7、乙方对的施工用电设备和用电安全全面负责。

　　8、乙方自带设备和雇佣设备的安全性和使用、维修安全全面负责。

　　9、乙方负责为本单位施工人员提供符合国家标准的个人劳动防护用品，如工作服、安全帽等，并监督、教育其正确佩戴和使用。

　　10.乙方施工人员及雇佣的人员在施工时不允许喝酒。

　　11.高空作业必须佩戴安全带，安全帽等，并正确使用。

　　12.乙方要对自己施工范围内的施工人员的安全、使用设备的安全负全责，出现的任何问题均由乙方负责，甲方不负任何责任。

　　13.乙方要对所施工的设备的安全、质量负全责。

　　14.乙方在施工中不得损坏甲方的设施，出现问题要照价赔偿。

　　15.乙方施工人员要搞好团结，不允许打架斗殴，出现问题乙方自己处理并负责。

　　14、乙方要服从甲方统一的协调和管理，并对所施工区域内的文明施工负责，保证施工区域内的设施完好、道路畅通、环卫卫生符合要求。

　　15、本协议自签订之日起生效，双方代表签字后与经济合同具有同等效力。

　　本协议一式两份，甲乙双方各保存一份。

　　甲方：北京国能子金电气技术有限公司 乙方

　　责任代表签字 责任代表签字

　　年 月 日 年 月 日

安装协议书3

　　甲方：

　　乙方：

　　依照《中华人民共和国合同法》及有关法律、行政法规的规定，遵循*等、自愿、公*和诚实守信的原则，经双方协商一致，就甲方生产车间电路拆除与安装承包给乙方达成以下条款：

　　第一条：工程概况

　　1、工程地点:

　　2、工程承包方式：乙方承包所有清工及材料。

　　3、工期_____年_____月_____日至_____年_____月_____日

　　4、合同价款：本合同工程预算造价人民币(￥元)，若要变更施工内容，变更材料，工程造价按实计

　　第二条：乙方承包内容：

　　1、电路开槽、布线、穿线、埋槽;

　　2、安装配电箱六个(每个里面安装250A自动空气开关一个、100A自动空气开关两个、63A自动空气开关四个、20A自动空气开关两个及其他辅助照明开关)

　　3、通往车间主电路电源线两根(75*方多股铜芯电缆)

　　4、配电箱通往个机器设备电源线(根据设备负荷大小所用电缆线号不等)

　　5、所有设备电路检修及损坏部件更换安装

　　6、照明电源及开关插座面板安装

　　7、后期灯具的安装

　　8、其他收费项目另计。

　　第三条：关于工程质量及验收的约定

　　1、本工程应严格执行国家《住宅装饰装修工程施工规范》GB-20xx和《建筑装饰装修工程质量验收规范》GB-20xx并参照其它地方标准、质量评定验收标准。

　　2、由于乙方技术差及不责任心不到位等自身原因造成质量问题，其返工费及材料费由乙方承担。

　　第四条：关于安全生产各防火的现场治理的约定

　　1、乙方应协同甲方做好施工材料保管工作，禁止闲杂人员进入现场

　　2、施工期间乙方工作人员不得在电线、电缆、易燃品附*抽烟，否则罚款500元。，

　　第五条：工程付款方式、结算的'约定

　　1、施工人员入场10日内支付工程款工程过半(完成总面积的50%)支付工程款30%元，电路完工后支付工程款的30%元，整体竣工验收合格交付使用60日后支付10%元。

　　第六条：纠纷处理

　　因工程质量双方发生争议时，双方协商解决，当事人不愿意协商、调解解决，或协商、调解不成时，可按本合同约定向人民法院提起诉讼。

　　第七条：全同的变更和解除

　　1、合同经双方签字生效后，双方必须严格遵守。任何一方需变更合同内容，应约协商一致后，重新签订补充协议。合同签订施工前，一方要终止全同，应以书面形式提出，并按合同总价款5%支付违约金，并办理终止合同手续。

　　2、施工过程中任何一方担出终止合同，须向另一主以书面形式提出，经双方同意办理清算手续，订立终止合同协议，解除本合同。

　　第八条：其它约定

　　1、因气候、停电等不可抗力或不可预见因素造成的工期延误，经双方确认后可以顺延。

　　2、甲方在入住前可以要求乙方现场配合其他工种的交叉施工。

　　3、保修期内由于乙方的施工各配造成的质量问题由乙方免费维修，在接到甲方通知后48小时内必须到达现场。

　　第九条：附则

　　1、本合同经甲、乙双方签字(盖章)后生效，合同履行完毕后终止。

　　2、本合同签订后工程不得转包。

　　3、本合同一式两份，甲、乙双方各执一份。

　　5、工程保修期2年，过了保修期乙方来维护甲方应支付相应费用。

　　甲方签字(盖章)乙方签字(盖章)

　　___年___月___日___年___月___日

安装协议书4

　　甲方：xxx厂

　　法定代表人：厂长

　　乙方：

　　甲方因业务需要，由乙方安装部分产品，双方经过协商，达成如下协议书：

　　一、安装的项目名称和地点：

　　二、安装的产品名称、规格、型号、数量和安装报酬：

　　三、完成安装的期限：从XX年XX月XX日到XX年XX月XX日

　　四、安装的`质量要求：

　　五、安装的安全责任：乙方确保规范、安全地完成上述安装内容，安装过程中如发生人身、财产的损害事故的，乙方自行承担全部责任或者损失，与甲方无关。

　　六、安装报酬的结算支付时间：

　　七、违约责任：乙方每逾期一天，支付违约金XX元；甲方逾期付款的，按照每日万分之二点一赔偿利息损失。

　　八、如因本协议书发生纠纷的，双方协商解决，不成时交由xxx县人民法院裁判。

　　九、本协议书经双方签章后生效，协议书一式二份，双方各一份。

　　甲方：xxx厂

　　乙方：

　　20xx年XX月XX日

安装协议书5

　　甲方：云南良茂农业科技有限公司

　　乙方：

　　根据“中华人民共和国合同法”及其相关法律法规，遵循*等、自愿、公*和诚实信用的原则，双方就甲方温室施工项目协商一致，订立本安装合同。

　　1、甲方将盘省生态餐厅（电动齿轮齿条传动开窗），承包给独立的袁家*温室工程安装队(简称乙方)安装，安装内容：传动开窗四组，每组72*米。

　　2、安装工时费：四组包干价28000元。（贰万捌仟元整）

　　3、安装时间：20xx年9月2日进场；（为配合甲方，工期的特殊要求）20xx年9月15日完工。

　　4、付款方式：开工时付15%，以按施工进度分期付款（确保职工生活费），竣工后，通过自检自验可以付至承包额的80%，拿到验收单后付至95%，余下的5%待质保期完后付清。

　　5、双方责任

　　甲方责任：

　　（1）及时供应安装所需要部件，零部件规格尺寸，符合要求的图纸，提出安装的要求及培

　　训。

　　（2）提供安装所需的大件工具、器材、用电、用水等物质；安装常用工具由乙方自行购买

　　使用、保管。详见良茂材料分类细化表。

　　（3）及时给安装人员基本生活费和必要的开支，按照工程进度付款。

　　（4）配合建设方、随时检查安装工作，发现问题及时指出、改进。

　　乙方责任：

　　（1）乙方负责看好运到工地的材料和安装工具，如有丢失须赔偿。

　　（2）安装每个零部件都要认真负责，不得偷工减料，保证安装质量；每个子项目结束，按

　　照良茂的的工程自检自验单，对相关工程细节做检查和验收。竣工后如建设方发现安装有问题，安装人员要免费（工时费）修理，因乙方安装有问题导致的甲方合同约定的工期延误、原材料破损、设计结构变型、建设方延迟付款等损失，乙方承担相应违约责任。

　　（3）按时完成安装任务，如果不能按时完工，则每超过一天扣承包额的1%，最多扣到5%。拿到建设方签字的验收单，安装人员才能全部撤离工地。

　　（4）要处理好建设方和当地群众的关系；协助甲方（良茂公司）办理项目变更及因各类签证单，将原件交回甲方（良茂公司）项目经理。

　　（5）尊重建设方领导和分管领导的意见，在不增加我方成本、不影响施工人员安全及不大幅修改甲方设计的前提下，可按建设方的意见施工建设。放线、定标高（柱高）时，必须有建设方的管理人员在场，并征得其同意，方可进行下步程序的施工。

　　（6）工地上的施工垃圾要随时清理，验收前所有垃圾全部清理干净。

　　（7）立柱基础浇灌完后请甲方验收，验收合格后 将土方回填。

　　（8）甲方将所有材料清单列出（根据工程细料单），乙方核对并认可，材料发到工地分类堆放，施工过程中随时清理废料、余料，并归类整齐堆放在相对固定的位置，以确保施工现场始终保持清洁整齐。

　　（9）甲方将温室建设材料发到工地后，乙方须清点材料后在甲方提供的材料装车清单上签字确认数量和名称型号；若出现材料丢失和毁坏，乙方须承担相应责任。

　　（10）项目完工后，乙方应向建设方提交验收申请，负责整个建设项目的验收。甲方负责验收过程的协调配合。

　　6、停工原因签证单：字确认数量和名称型号；若出现材料丢失和毁坏，乙方须承担相应责任。

　　（10）项目完工后，乙方应向建设方提交验收申请，负责整个建设项目的验收。甲方负责验收过程的.协调配合。

　　6、停工原因签证单：（10）项目完工后，乙方应向建设方提交验收申请，负责整个建设项目的验收。甲方负责验收过程的协调配合。

　　6、停工原因签证单：（10）项目完工后，乙方应向建设方提交验收申请，负责整个建设项目的验收。甲方负责如果是建设方原因造成停工，乙方必须请建设方签证；如果是甲方原因造成停工，则由甲方签证。如果是建设方原因造成停工，如果是建设方原因造成停工，乙方必须请建设方签证；如果是甲方原因造成停工，则由甲方签证。

　　7、质保期内责任：乙方在接到甲方维修通知后，要求在48小时内做出有效答复，甲方将给乙方3次（含3次）维修机会，做维修补救，超过3次维修，仍然没有修复的，甲方将有权将乙方质保金划拨到甲方维修部进行善后处理。乙方在接到甲方维修通知后48小时内没有做出答复的，甲方将视为主动放弃一次维修机会。

　　8、违约责任

　　（1）甲方无故不能及时供给零部件，造成乙方长时间（一周以上）停工待料的，要给予现

　　场施工人员生活补贴，第8天开始计算，每天补助100元。

　　（2）由于乙方原因造成甲方不能正常验收，给甲方带来后续直接经济损失的，乙方要承担

　　一半责任；因安装质量问题不能验收，乙方承担全部责任。

　　（3）因其他违约给对方造成损失的，违约方要酌情赔偿损失。

　　9、生产安全

　　施工过程中发生的一切安全责任事故均由乙方自行承担全部责任。

　　10、其他条款

　　工程完工自检自验后，一周（七天）内甲方组织验收，超过一周（七天），甲方付给乙方

　　两个人的守棚工资，工资额按每人30元一天计算。

　　11、建设安装过程中面积如有变动，则按本合同正常施工安装，安装工时费按实际建设面积

　　乘安装单价结算。

　　12、甲方可根据实际工程状况，给予乙方合理派驻进场施工人员核准报销车费。

　　13、双方签字

　　甲方负责人： 乙方负责人：

　　年 月 日 年 月 日

　　附设计施工图、零部件清单各一份

安装协议书6

　　发包人：(以下简称甲方)

　　承包人：(以下简称乙方)

　　依照《中华人民共和国合同法》及其他有关法律法规的规定，遵循*等、自愿、公*和诚实信用的原则，就甲方向乙方采购太谷中学新建学生餐厅厨房设备(以下简称设备)采购及安装调试等事宜，为明确甲、乙双方的权利、义务,确保工程项目保质保量完成,双方经充分协商，达成一致意见，签订本合同。

　　一、工程项目

　　1、项目名称：厨房设备采购供货与安装项目

　　2、项目地址：山西省太谷中学校新建学生餐厅

　　二、工程范围

　　1、山西省太谷中学校新建学生餐厅厨房设备及餐饮配套设备等(详见：本合同附件《厨房设备报价单》)的供应、安装、调试直至竣工验收合格投入正常运行。

　　2、按甲方要求按时完成给排水、电、燃气、排风、排油烟、鲜风等的深化设计和系统设计图及相关工程函接的跟进。

　　3、本工程结束后，乙方将继续为甲方提供技术支持及工程维护。

　　三、工程期限

　　双方约定，本工程合同工期为年月日至年月日。如属乙方原因不能按期完成合同工作内容，甲方对乙方处以元/天的处罚，并由甲方在工程款支付时直接扣除。

　　四、质量保证

　　1、乙方严格按>及>中设备配置清单履行合同义务，任何报价中的少列、漏列以及未经甲方书面确认的变更，均由乙方承担全部责任。

　　2、乙方保证其提供的合同设备是全新的，未使用过的，采用的是材料(与甲方要求一致)和第一流的工艺，并在各个方面符合合同规定，符合国家环保要求的数量、质量、规格和性能。设备的质量满足国家相关行业的质量标准，并具有国家认可机构检验的质量合格报告。自行制造设备的工艺达到本行业或《企业技术标准》的水*，产品坚固、耐用、美观。

　　3、乙方保证其货物的正确安装、正常操作和维护保养，并确保在合同规定的设备使用期和保修期内运转良好。乙方对由于设计、工艺或材料的缺陷而发生的任何缺陷或故障负全部责任。出现上述情况，乙方必须在一周内免费更换缺陷的零部件或整机，如属乙方原因未及时处理，并致使甲方经营受到影响的，乙方应负责赔偿。

　　4、因乙方技术服务人员操作错误、乙方提供的技术资料(含软件)和技术数据的差错或错误，使其提供的合同设备损坏，乙方必须及时采取应急措施确保甲方运作正常并在一周内免费予以修复或更换受损的合同设备。如乙方在此期间未能照此履约，致使甲方遭受损失，乙方需赔偿由此而造成的一切损失。

　　5、乙方在安装过程中存在质量缺陷，甲方现场代表口头通知(口头通知后，应在24小时内补发书面整改通知)，乙方必须在24小时内及时组织整改，逾期不改，甲方有权出具罚单人民币500元/次，同一质量问题重复出现，从第二次发现起每发现一起即出罚单人民币1000元/次，上述罚单由甲方汇总后在工程款中扣除

　　五、环保申报

　　乙方负责该项目工程环保部门的报批及审核手续，所涉项目费用，*有出具发票的正常审批程序和手续申办费用由甲方支付，但已包含在本合同的总价当中。无项目发票的业务费用支出由乙方承担。

　　六、交货和保险

　　1、乙方应负责安排海运和/或内陆运输，运至甲方指定地点。

　　2、交货时间按双方确认之交货进度表执行。

　　3、乙方装运的设备应与合同规定的数量、规格等完全相符，否则，乙方应对此而产生的一切后果负责。

　　4、乙方应在合同规定的装运日期之前十天内以传真形式将合同号、设备名称、数量、包装件数、总体积(m)，总毛重和备妥待运的日期通知甲方。

　　5、乙方提供2套完整技术资料，分批交至甲方指定人员签收。如果经甲方代3表检查后发现技术资料(含软件)有短缺、遗失或损坏，无论是否是乙方原因，乙方都应在接到甲方通知后10天内，向甲方免费提供短缺、遗失或损坏部分。

　　6、货物的包装所需用料及包装由乙方负责，乙方须确保其货物包装的安全、耐用，在甲方收货后的保管、装卸、拆包装过程中，如因乙方包装质量缺陷而导致的货物损坏，由乙方负全责。

　　七、设计深化及修正

　　1、乙方需满足甲方对本项目的设计与施工必须有效结合的要求，为本工程提供厨房设计总体控制、深化设计的技术支持，配备设计力量应达到高标准的设计配合深度。

　　2、合同履行过程中，乙方需积极配合甲方对原设计的不完善部分进行合理修正,以提高该工程的整体设计质量。

　　3、为使合同顺利履行，乙方有责任和义务主动与甲方的设计部门进行设计联络。涉及重大问题乙方还应邀请甲方参与并提供工作便利和食宿交通便利。设计联络会议的结果应由乙方以会议纪要制成书面文件，并抄送甲方。

　　4、甲方厨房规划设计由乙方负责，设计范围包括厨房*面布置图、厨房电路布线/点位图、厨房排风/新风图、厨房给水/排水布线图等相关图纸，相关设计所产生的一切费用由乙方负责。

　　5、本合同工作内容的设计深化工作由乙方于年月日前完成，并报甲方确认。

　　6、设计深化及修正的整体费用由乙方承担，甲方不支付任何费用。

　　八、安装调试及检测

　　1、在安装结束前十天，乙方应提交测试和调试方法及记录表格给甲方认可后方可执行。部分或全部测试可根据实际情况在安装期内或后进行。

　　2、在调试期间，乙方应在现场负责测试和调试，以检测其设计、制造、运行效果等。并提供所有测试和调试所需的工具、材料、仪器，一切费用由乙方负责。所用仪器、仪表应经检定合格并在有效期内。

　　3、如有关部门有规定，设备的调试及检测则按规定在有关部门及甲方人员的监督下进行，并取得环保等*有关部门的检测合格报告。

　　4、乙方产品如需与其它设备对接的项目，必须与其设备供应商共同商讨工程方案，产品质量必须达到甲方的质量标准要求。

　　九、验收合格条件

　　1、运行结果符合合同要求。

　　2、在进行测试和验收运行过程中发生的故障和发现的问题已被排除，并得到甲方和有部门的认可。

　　3、所有合同中规定的设备、备品、备件和资料都已提交并得到接受。

　　4、设备在交由甲方使用之前已通过有关部门验收并得到使用证书现场调试结束后，由甲、乙双方签订验收证书一式二份，双方各执一份。

　　5、如合同设备或部分设备未能无故障地通过检验，双方应共同分析其原因并澄清责任，并应决定第二次进行检验的时间(不得迟于出现故障后3天)。如在第二次进行检验后，合同设备或部分设备仍未能无故障地通过，经双方共同分析，如属乙方责任而未能达到要求的，乙方应于2周内使其达到规定的要求，并承担一切费用。在出厂检验、现场试验和检验中，对连续3次或2次固定性故障的合同设备应视为不合格产品，由乙方免费更换(包括关键的设备)，使之达到本合同规定的技术要求，由此引起甲方发生的有关费用也由乙方承担。

　　6、需重新外购或制造的该合同设备、部件，甲、乙双方应就新的交货期达成一致意见。如乙方未能在上述交货期内交货，则该部分设备或部件按合同价的二倍赔偿(含安装及调试费)。如属甲方责任而未能达到要求的，乙方仍应尽力帮助甲方寻找原因，并且设法解决问题，费用由甲方负担。

　　7、配合甲方在规定时间内通过卫生、消防等部门检测及验收，并取得合格及交付使用的证明。

　　十、工程验收

　　1、乙方工程施工必须按甲方确定的工程图纸严格施工，图纸标明的管、线接驳的点位图与实际的管线之间的差距，由乙方负责完成接驳，其产生的费用由乙方负责。

　　2、乙方交接验收时，由甲乙方所有相关人员及山西省太谷中学校相关领导到场，检验各项技术指标符合国家标准及企业标准，产品表面无缺损，试运行无障碍，连续一个月正常运行后方可办理验收手续。

　　十一、质量保证期

　　1、所有材料、设备等在正式验收合格后均需有三年质保期。在质保期内，如由于设备缺陷，材料不当或施工质量欠佳等造成的损坏，乙方应免费修复并承担甲方由此而产生的一切费用和损失。质保期由甲方代表签发证明确认，从验收合格之日起开始计算。终身免费维护(若产生更换材料费用只收取成本费用)。

　　2、如乙方所承诺的质量保证期，低于本合同签订时国家强制性法律法规中所定的最低质量保证期限，则乙方的保证责任按照国家强制性法律法规中所规定的最低质量保证期限执行。

　　3、在质量保证期内，凡属乙方设备质量缺陷的，乙方必须在规定时间内进行更换且承担由此给甲方造成的相关损失;如属使用不当造成的问题，乙方仍应及时负责修复或更换，维修过程中所产生的材料成本费及维修人员的食宿费由甲方承担。

　　4、质量保证期内，乙方接到甲方通知后一般性设备须在12小时内到场进行维修、更换，运水烟罩须在4小时之内到场进行维修、更换，6小时内完成维修工作，否则视为授权甲方另行安排维修、更换;如超过12小时(运水烟罩4小时)甲方有权自行处理,由甲方另行安排维修、更换的，所发生费用及相应责任由乙方承担。前述情况下所发生的维修工作量及费用以甲方与负责维修方共同确认的工作量及费用为准。维修费用由甲方从货款中抵扣，设备款不足以抵扣的，乙方应向甲方补足差额部分。

　　5、质保期结束后,乙方将派技术人员对甲方设备进行每年一次的免费维护及调试,此过程中所产生的材料成本费及维护人员的食宿费由甲方承担。

　　6、对质量缺陷有争议的，甲、乙双方均可委托部门进行鉴定，如经鉴定属于乙方责任，则所有鉴定费用由乙方承担，除此之外，乙方须对延迟修复质量缺陷给甲方或第三人造成的全部损失进行赔偿。

　　7、因合同解除而导致乙方中途停止供货的，对其解除前所供的货物，乙方仍应按照本合同中质量保证责任条款之约定承担质量保证责任。

　　十二、禁止转让、分包、贴牌生产

　　1、乙方不得将其在合同中的任何义务全部或部分转让给第三人。

　　2、除非合同另有规定，乙方不得在未得到甲方的同意前，将合同的任何部分分包出去。

　　3、甲方任何有关分包的同意，不免除乙方根据合同应担负的责任或应尽的义务，乙方对任何分包商、分包商代理人、分包商的服务人员及工作人员的行为、违约及疏忽负责。

　　4、在甲方同意分包的前提下，乙方应保证其选择的分包商具备法律规定的承包相应工程的资质，如乙方选择的分包商不具备相应资质的，甲方有权撤消乙方的分包决定。如因分包商不具备资质从而使甲方因此蒙受损失，乙方应负全额赔偿责任。

　　5、乙方不得有将设备委托第三人生产后贴用合同所指定品牌的行为。

　　十三、合同总价及付款方式

　　1、本合同总价为人民币元整(大写：元),含设备供应、装卸运输、保险、安装调试、检测报批、质保期内的维保费用、设备使用培训费及试运行中的指导跟踪、合同保修期内质保金、各类风险、利润等其他一切相关的费用，该包干总价已经包含税金，本工程税金由乙方承担支付。本合同设备的价格不因市场物价上涨、原材料或人工费上涨、*调整物价及其它因素而作调整。本合同为闭口合同。(具体价格内容详见附件)

　　2、甲乙双方签订合同之后(附设备清单)，设备清单经甲方审核无误后7天内，甲方向乙方支付该合同款的30%;

　　3、设备安装全部完成，由甲乙双方代表签字确认验收合格调试结束证书后7天内，甲方向乙方支付合同款的60%;

　　4、本合同质保期为三年，质保金10%。自验收合格之日始，在乙方履行了保修义务确保无质量问题后，10%的质保金由甲方在三年质保期的前两年年末不计息退还乙方各3%，三年期满后不计息退还剩余的4%。

　　5、合同外增加工程：甲方要求增加的合同外增加工程，其设备单位价格、总价优惠比例等均按甲乙双方确定本合同总价时确定的原则，计算增加工程的价款，经甲乙双方确认后的该增加价款作为双方的补充内容，其他条款均按本合同执行。

　　十四、安全责任

　　1、本合同项下在所有设备制造、运输、安装、调试、验收过程中乙方发生的任何人身伤害和财产损失均由乙方自行负责。

　　2、本合同项下在安装、调试、验收过程中，如甲方人员已按照乙方技术服务人员的指导或乙方提供的技术资料(含软件)、企业标准、图纸和说明书操作，所引起或造成的人身伤害和财产损失概由乙方负责。

　　十五、现场管理

　　1、工程实行施工现场的标准化管理，争创标化文明工地。

　　2、如属乙方原因，在施工中出现质量、安全或采用不符合规定的材料、工器具、设备等管理方面的`事故，受到有关管理部门书面通报的，甲方均可对乙方处以人民币1万元/次的责任处罚。

　　3、确保文明施工，全封闭施工，施工区与生活区隔离，现场建筑垃圾按甲方指定的地方集中堆放。

　　4、本工程施工期间，乙方必须杜绝出现用电、用火、高空施工预留孔洞维护、材料运输等方面事故。

　　5、甲方在本工程开工前五天，视需要向乙方提供必需的现场管理人员的临时办公场所，费用由乙方承担。

　　6、甲方在大楼内提供给水点、动力电源点，其他由乙方自理。

　　7、施工垃圾由乙方及时清理，并堆放至甲方指定地点，清理外运费用自理。

　　十六、不可抗力

　　甲乙双方的任何一方由于不可抗力的原因不能履行合同时，应及时向对方通报不能履行或不能完全履行的理由，以减轻可能给对方造成的损失，在取得有关机构证明以后，允许延期履行、部分履行或者不履行合同，并根据情况可部分或全部免予承担违约责任。

　　十七、违约责任

　　1、甲方逾期付款在30个日历天内的，无须承担违约金;甲方逾期付款在30个日历天以上，以逾期付款额为基数，按日以*人民银行的一年期贷款利率的两倍/365向乙方偿付逾期付款的违约金。

　　2、货物到达交货地后，甲方提供堆放、安装、培训场地。

　　3、乙方必须保证按甲方要求的质量供货，乙方不能按约定质量标准完工的，每延误一天，乙方按总合同价款的5%计算向甲方支付违约金。逾期15日，乙方仍不能按约定的质量标准完工的，除上述违约金外，甲方有权单方面免责终止合同。乙方须负责赔偿由此造成甲方全部的经济损失，同时乙方须向甲方支付本批货物货款总额的30%作为违约金。

　　4、乙方必须保证按甲方要求时间供货，并在货到工地后10个日历天内安装完毕，由于乙方原因，造成工期延误时，乙方须向甲方支付违约金，违约金为每延误一天，按本合约总价的3%计算，按天累计。同时，逾期15日，乙方仍不能完工的，除上述违约金外，甲方有权单方面免责终止合同，乙方须负责赔偿由此造成甲方全部的经济损失。

　　5、本合同签订后，乙方无法定或约定理由明确表示不履行合同，或以自己的行为表明不履行合同的，乙方应向甲方支付违约金20万元，并赔偿甲方损失。

　　6、乙方应满足甲方的补充订货要求，并且在规定时间内供应完毕。若甲方需在原采购基础上补充采购物货数量的，甲方应提前10个日历天提供补货通知单给乙方以方便乙方按时交货，货物单价按附件1执行。

　　十八、合同争议的解决

　　对于在执行本合同中发生的或与本合同有关的争议,双方应通过友好协商解决,经协商不能达成协议时,双方同意向项目所在地当地法院提起诉讼。

　　十九、合同附件

　　二十、其它

　　1、本协议规定的设备型号若由于技术进步，原生产厂家有所变更，乙方须提供生产厂家的变更相应文件，并经甲方确认后，本协议中对应的设备型号相应变更(乙方需以更先进的设备代替本协议中相对应的设备并提供相应部门的证明)。

　　2、本合同如发生纠纷，当事人双方应当及时协商解决，协商不成时，向甲方所在地人民法院提起诉讼。

　　3、本合同一式四份,甲、乙双方各执二份。合同经双方负责人签字,加盖公章后生效。合同附件为合同文件的一部分,具有同等法律效力。

　　甲方：乙方：

　　法定代表人：法定代表人：

　　委托代理人：委托代理人：

　　日期：年月日

　　日期：年月日

安装协议书7

　　合同编号：_________

　　甲方：_________

　　乙方：_________

　　依照《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》和（1999-020xx年_________月_________日至_________年_________月_________日竣工。

　　第三条材料供应

　　一、本安装工程所需的原材料，由乙方按工程预算表所列供应。

　　二、乙方所提供的安装材料须符合国家标准。

　　第四条工程结算方式

　　一、甲、乙双方正式签约后，甲方需在_________日之内支付工程造价总额的_________％给乙方。如甲方未按合同付款，则工期自然推后。

　　二、当乙方收到甲方预付款后，_________日内正式进入安装工地。

　　三、当竣工后，甲方需在_________日将其余的_________％支付给乙方，余下_________％款项在工程使用后_________个月内一次付清。工程若有未曾预见项目或变更，工程造价结算则按实际计算并一次付清。

　　四、支付方式：采用银行转帐、汇票或现金的形式支付。

　　第五条工程验收

　　一、乙方在工程竣工后，由乙方负责整个工程系统的检测调试，试用期为_________天，并由甲方、乙方将工程试用检测的结果进行验收。

　　二、工程交付使用后，甲方正常使用_________天，视甲方验收认可。

　　第六条保修维护

　　乙方提供本供气系统的维护和保养服务工作，保修期限：依据*令第279号《建设工程管理条例》的有关规定执行。即：二年内设备、材料非人为损坏的维护，乙方提供无偿免费服务；二年后为有偿服务。

　　第七条组成合同的文件

　　组成本合同的文件包括：图纸、工程材料表、预（概）算书、双方有关工程的洽谈、简单变更等书面协议或文件视为本合同的组成部分。

　　第八条甲方的承诺与保证

　　一、其是一家依法设立并有效存续的有限责任公司；

　　二、其有权进行本协议规定的交易，并已采取所有必要的公司行为授权签订和履行本协议；

　　三、其保证做好本工程的三通一*工作，保证水源、电源通到施工现场双方商定地点的总表，并承担施工引起的水、电费用；

　　四、本协议自签订之日起对其构成有约束力的义务。

　　第九条乙方的承诺与保证

　　一、其是一家依法设立并有效存续的有限责任公司；

　　二、其有权进行本协议规定的交易，并已采取所有必要的公司和法律行为（包括获得所有必要的*批准）授权签订和履行本协议；

　　三、保证在施工过程中，本着安全第一的宗旨，如出现因乙方原因而发生的危及自身及他人的安全事故和工伤事故，乙方承担一切费用及责任；

　　四、承诺按合同约定进行施工、竣工，并在质量保修期内承担工程质量保修责任；

　　五、本协议自签订之日起对其构成有约束力的义务。

　　第十条违约责任

　　一、甲方须按期支付各款项。若超过期限，甲方须支付_________％的违约金。并且乙方有权进行终止系统操作。

　　二、因乙方原因未按合同规定的工期交付使用的，须赔偿甲方已付款项一倍的罚款。

　　三、因甲方原因致使工程中途停建、缓建，应采取措施弥补或减少损失。同时，赔偿乙方由此造成停工、窝工、返工、人员和机械设备调迁、材料和构件积压的实际损失。

　　第十一条保密

　　一方对因本次协议而获知的另一方的商业机密负有保密义务，不得向有关其他第三方泄露，但*现行法律、法规另有规定的或经另一方书面同意的除外。

　　第十二条补充与变更

　　本协议可根据各方意见进行书面修改或补充，由此形成的补充协议，与协议具有相同法律效力。

　　第十三条不可抗力

　　任何一方因有不可抗力致使全部或部分不能履行本协议或迟延履行本协议，应自不可抗力事件发生之日起三日内，将事件情况以书面形式通知另一方，并自事件发生之日起三十日内，向另一方提交导致其全部或部分不能履行或迟延履行的证明。

　　第十四条争议的解决

　　本协议各方当事人对本协议有关条款的解释或履行发生争议时，应通过友好协商的方式予以解决。如果经协商未达成书面协议，则任何一方当事人均有权向有管辖权的人民法院提起诉讼。

　　第十五条优先权

　　为便于本工程竣工后的维护保养，本工程竣工后乙方将成为优先考虑的供气商。

　　第十六条其它

　　一、本协议自双方的法定代表人或其授权代理人在本协议上签字并加盖公章之日起生效。

　　二、合同一式二份，甲方、乙方各执一份，具有同等法律效力。

　　甲方（盖章）：_________乙方（盖章）：_________

　　法定代表人（签字）：_________法定代表人（签字）：_________

　　_________年____月____日_________年____月____日

　　签订地点：_________签订地点：_________

安装协议书8

　　签订日期： 年 月 日

　　甲方：

　　乙方：

　　甲方将《 温室设施施工安装》项目土建安装施工分包给乙方，双方经友好协商，达成以下协议，愿共同遵守。

　　一、合同金额及支付方式：

　　1、合同金额：单价约 元/*方米，总计施工面积约 *方米（共计 6 栋），总计人民币： 元（大写：人民币 ）。

　　2、支付方式：施工进场后，支付乙方 万元，工程安装50%支付乙方4万元，安装完毕验收支付乙方 元人民币，剩余 元人民币作为质保金。

　　3、工程验收合格证明和相关付款申请材料，向乙方支付第三笔款项。 二、履行时间、地点及方式

　　1、合同生效日：双方签订合同之日起。

　　2、工程期限：于20xx年 月 日前完成合同内容的安装工作； 3、工程地点：湖南永州市宁远湾井镇下溪；

　　4、工程内容：包括大棚骨架、棚膜、开窗系统.防虫网等的安装，详见工程施工图纸。

　　5、保质期：一年。 三、双方的权利和义务： （一）、甲方的权利及义务：

　　1、甲方和业主方签订合同，负责和业主方协调关系，并承担所需费用。 2、甲方需及时按照合同约定的时间及方式支付款项。

　　3、甲方须按时按量提供安装材料，否则工期相应顺延；超出一日以上经相应人员签字确认后应对乙方作出相应补偿。 （二）乙方的权利及义务：

　　1、乙方应根据甲方与业主方所签订合同的安装施工技术要求和质量要求保质保量完成安装施工任务，甲方另行提供的施工技术和质量要求为本

　　合同的附件。

　　2、乙方应做好保质期内的售后服务工作。

　　3、乙方在施工现场以甲方名义施工，不得损害甲方的名誉。 4、乙方负责合同内容的工程质量和施工进度，以及相关售后服务，如因乙方施工造成质量问题，所有责任由乙方承担。

　　5、乙方负责施工过程中所有安全，并为所雇人员购买意外伤害保险，出现任何安全事故与甲方无关；如乙方的安全事故导致甲方承担责任的，甲方可直接从工程款中予以扣除，工程款不足的，乙方还应承担责任。

　　6、乙方负责甲方材料到货的卸车及看管，材料如在清点后发现有损失、丢失，其费用由甲乙双方共同负责。

　　7、乙方自行协调施工过程中可能发生的扰民、民扰问题，并承担相关费用（如有）。

　　四、违约责任：

　　1、乙方工程质量不合格的，应无条件予以返修，直至合格；再次返修的，乙方还应承担本合同标的20%的违约责任，违约金不足补偿的，乙方还应赔偿。

　　2、因乙方原因延期交付工程的，每逾期一日，支付200元违约金，超过30日的，每日支付双倍违约金，并且甲方有权解除合同。

　　3、在质保期内，如有质量问题，乙方接到通知后应当在24小时内前来处理，所需材料费免费；质保期后，维修所需材料、人工的费用，按照市场价格的8折收取。

　　4、双方本着精诚合作的原则，尽量协商解决；协商不成，可诉诸法律，诉讼地法院为本合同签订地法院即郑州市郑东新区有管辖权的人民法院。

　　五、其他事项：

　　1、甲方同业主方签订的合同及图纸应作为本合同的附件，以作为乙方

　　的施工依据。

　　2、本合同原件一式两份，双方各执壹份，具同等法律效力。 3、双方确认本合同所载地址、联系方式为双方法定的送达地址及联系 方式，如有变更，应及时书面通知对方，否则按原送达地址及联系方式邮 寄，即视为送达。

　　合同附件

　　土建部分：

　　温室立柱采用梯形C20砼点式基础，基础尺寸400mm×400mm×600mm（深度见本土）。温室周边排水沟，沟宽300mm、深300mm，排水沟采用双标准砖砌体（厚度为240 mm），表面采用C15砼抹面，底部采用C15砼浇灌并抹面，厚度为100mm，排水沟需延伸到场地外，保证场地积水外排。排水沟与墙体间砌宽180mm厚100mm的 C15散水，排水沟底层，需夯实和做100 mm碎石垫层。每个8M跨度棚设臵2个育苗池,育苗池规格为3.450m×35m，育苗池深度为200mm，池底用肥土铺成水*，育苗池池内铺12丝防漏水黑色薄膜，池壁及棚内通道为砖砌体、表面抹灰清光，每个育苗池周边，安装热镀锌压膜槽以固定池膜，每个育苗池两端头，均安装Φ50PVC-U排水管，以便育苗池排水。温室四周墙裙为300mm×240mm砖墙，墙下为100mm厚砂石垫层，墙裙外墙抹灰粉白。 骨架安装：

　　1、安装大棚上部结构时，各杆件位臵公差和孔距（也含对角线距离）偏差应控制在±5mm以内。

　　2、桁架立面与水*面间的垂直度在桁架总高上不大于3H/1000mm(H为桁架的'高度，单位米)，既桁架倾斜度不得大于6 mm；

安装协议书9

　　甲 方： 签订日期：

　　乙 方： 签订地点： 依据《中华人民共和国合同法》之规定，为了明确双方的权利与义务关系，经友好协商，现就乙方承接甲方安防监控工程事宜达成如下条款，以便共同遵照执行。

　　第一条 合同概要

　　双方同意由乙方承接甲方的安防监控工程，由乙方提供系统所需的相关设备及部件，并由乙方负责系统的安装、调试以及开通后系统运行的技术服务。

　　第二条 技术要求

　　该安防监控工程应当具备基本的防盗功能，具体技术要求：图象清晰，符合国家规范要求，终端合格率为100%。

　　第二条 设备要求及设备清单（见附页）

　　乙方向甲方所提供的设备应当是全新的且是合同指定的产品。

　　设备清单与《 电子监控工程预算书》（详见本合同的附件1）所载明的设备完全一致，该设备清单由双方在签订本合同时一并予以确认。 所用设备费用不得高于报价。

　　第三条 工程款及支付方式

　　本合同项下的工程款总额为 元整，大写 。 工程款支付方式为：

　　1、本合同签定后，甲方支付乙方总工程款的 %作为预付款，即 元整，大写： 。

　　2、乙方对工程安装调试完毕后，由甲、乙双方相关人员对该工程的验收。验收合格经双方签字确认后，甲方再支付乙方剩余工程款 元，保修期 。

　　上述工程款包括工程设备、部件及其运输、安装、调试和保期内的设备保修、维护费用。

　　第四条 工程设备的验收

　　1、甲方付清预付款后，乙方应及时将工程设备及其部件运送到甲方指定的

　　地方，甲方验收后应予确认并负责保管。

　　2、乙方依合同所订时间将工程设备及其部件运至指定地点时，甲方应即时接收并妥善保管全部货物。

　　第五条 工程安装、调试

　　1、甲方应负责提供系统安装和调试的必要条件，做好施工方的`现场协调工作，积极为乙方提供良好的工作环境。

　　2、条件具备后，甲方通知乙方开始施工。乙方在接到甲方通知后 日内将工程安装完毕，在安装完毕后 日内调试完毕。

　　3、系统安装、调试过程中如有不符合技术要求的，应立即返工直到达到标准。

　　第六条 技术支持及服务

　　1、在系统正式投入施工后，乙方保证派遣专业技术人员按施工的不同阶段指导实施，并保证进度。

　　2、乙方的施工安装调试应严格按国家相关法律法规及甲乙双方协商的标准进行，并接受甲方的监督。

　　3、乙方为甲方培训操作人员。

　　第七条 验收和移交

　　系统调试开通壹周内，甲乙双方对系统作全面验收，验收合格后各方签字确认，并由乙方移交给甲方使用。

　　第八条 设备保修

　　1、出现简单技术问题时，乙方应提供电话咨询。

　　2、电话咨询无法解决的，对复杂技术问题，乙方应24小时内到现场服务。

　　3、系统开通后保期内如出现使用故障，乙方负责免费维修，如故障是因人为或意外引起的，需调换的设备或零件的费用由甲方负责，乙方负责免费维修。

　　第九条、违约责任

　　1．甲、乙双方若一方发生违约情况，则违约方应按国家经济合同法有关条款对另一方进行赔偿。

　　2．除人力不可抗拒因素外，若甲、乙双方中一方废除合同，需向另一方支付工程总金额25%的违约金。

　　3．如项目由于乙方原因导致延期，乙方应偿付逾期违约金，按未完成部分项目金额的千分之一∕每天费用作为甲方的补偿（自然因素导致延期除外）。

　　4．如甲方未能按照合同要求向乙方支付工程款，甲方须另加应付款项的千分之一∕每天的逾期违约金作为乙方的补偿；乙方并有权利暂停工程的施工，待甲方向乙方支付相应的工程款和逾期违约金后恢复施工，乙方不承担由此引起的工期延期责任。

　　第十条 责任的免除

　　发生不可抗拒因素造成一方或双方损失的，均应当免除对方责任。但应当采取积极措施尽量减少损失，损失扩大的，由该方承担责任。

　　第十一条 合同的变更和解除

　　1、合同执行期间，双方不得随意变更和解除合同。

　　2： 第十二条 合同生效与终止

　　1、本合同自甲乙双方盖章并由授权代表签字之日起生效。

　　2、本合同在设备保修、维护期届满之日终止。

　　第十三条 纠纷的处理

　　本合同发生纠纷时，当事人双方应协商解决；协商不成时，依法向甲方所在地人民法院起诉。

　　本合同正本一式两份，甲乙双方各执一份。

　　甲方： 乙方：

　　法定代表人签字： 法定代表人签字：

　　年 月 日

　　附:视频监控系统设备清单

安装协议书10

　　甲方：

　　乙方：

　　按照《中华人民共和国广告法》及xxxx管理规定，为确保在xxxxx广告安装、悬挂的安全，甲方对乙方的广告施工安全责任明确如下：

　　1、在甲方场所内的后场宣传牌等广告载体的悬挂和安装，乙方必须确保其在安装和使用过程的安全性，同时，乙方必须认真履行各项安全管理规定，并派专人对施工现场的各项消防、施工安全管理进行监督，确保上述广告载体及人员在施工期间的安全。

　　2、乙方必须自行负责所带的设备、工具和各项物品的安全，若有丢失甲方不负任何赔偿责任。

　　3、乙方必须自觉服从并认真配合现场甲方及其保安人员的管理、监督和检查工作，并对提出的施工安全隐患必须及时配合整改。

　　4、如施工期间发现有施工人员有偷盗行为或未经甲方允许擅自损坏甲方场所内的财物（包括设备设施、花草树木等），乙方除须赔偿全部损失外，并将取消乙方今后进入甲方场所施工的资格。

　　5、乙方在施工期间必须规范施工，做好施工安全消防保护措施，如造成施工人员、甲方工作人员或第三人或甲方财产损失、人身伤亡的，由乙方负责一切安全事故和经济赔偿责任，与甲方无关。

　　6、乙方所安装的后场宣传牌等广告载体在使用中发生脱落（除自然灾害、或甲方拆除外）从而发生安全事故，造成甲方工作人员或第三人、人身伤害或财产损失的，由此而导致的一切安全责任和经济赔偿责任由乙方承担。

　　7、本协议一式两份，自甲乙双方签字或盖章之日起生效。

　　甲方(公章)： 乙方(公章)：

　　代表人（或负责人）： 代表人（或负责人）： 日期： 日期：

安装协议书 (菁华10篇)扩展阅读

安装协议书 (菁华10篇)（扩展1）

——安装协议书 (菁华10篇)

安装协议书1

　　签订日期： 年 月 日

　　甲方：

　　乙方：

　　甲方将《 温室设施施工安装》项目土建安装施工分包给乙方，双方经友好协商，达成以下协议，愿共同遵守。

　　一、合同金额及支付方式：

　　1、合同金额：单价约 元/*方米，总计施工面积约 *方米（共计 6 栋），总计人民币： 元（大写：人民币 ）。

　　2、支付方式：施工进场后，支付乙方 万元，工程安装50%支付乙方4万元，安装完毕验收支付乙方 元人民币，剩余 元人民币作为质保金。

　　3、工程验收合格证明和相关付款申请材料，向乙方支付第三笔款项。 二、履行时间、地点及方式

　　1、合同生效日：双方签订合同之日起。

　　2、工程期限：于20xx年 月 日前完成合同内容的安装工作； 3、工程地点：湖南永州市宁远湾井镇下溪；

　　4、工程内容：包括大棚骨架、棚膜、开窗系统.防虫网等的安装，详见工程施工图纸。

　　5、保质期：一年。 三、双方的权利和义务： （一）、甲方的.权利及义务：

　　1、甲方和业主方签订合同，负责和业主方协调关系，并承担所需费用。 2、甲方需及时按照合同约定的时间及方式支付款项。

　　3、甲方须按时按量提供安装材料，否则工期相应顺延；超出一日以上经相应人员签字确认后应对乙方作出相应补偿。 （二）乙方的权利及义务：

　　1、乙方应根据甲方与业主方所签订合同的安装施工技术要求和质量要求保质保量完成安装施工任务，甲方另行提供的施工技术和质量要求为本

　　合同的附件。

　　2、乙方应做好保质期内的售后服务工作。

　　3、乙方在施工现场以甲方名义施工，不得损害甲方的名誉。 4、乙方负责合同内容的工程质量和施工进度，以及相关售后服务，如因乙方施工造成质量问题，所有责任由乙方承担。

　　5、乙方负责施工过程中所有安全，并为所雇人员购买意外伤害保险，出现任何安全事故与甲方无关；如乙方的安全事故导致甲方承担责任的，甲方可直接从工程款中予以扣除，工程款不足的，乙方还应承担责任。

　　6、乙方负责甲方材料到货的卸车及看管，材料如在清点后发现有损失、丢失，其费用由甲乙双方共同负责。

　　7、乙方自行协调施工过程中可能发生的扰民、民扰问题，并承担相关费用（如有）。

　　四、违约责任：

　　1、乙方工程质量不合格的，应无条件予以返修，直至合格；再次返修的，乙方还应承担本合同标的20%的违约责任，违约金不足补偿的，乙方还应赔偿。

　　2、因乙方原因延期交付工程的，每逾期一日，支付200元违约金，超过30日的，每日支付双倍违约金，并且甲方有权解除合同。

　　3、在质保期内，如有质量问题，乙方接到通知后应当在24小时内前来处理，所需材料费免费；质保期后，维修所需材料、人工的费用，按照市场价格的8折收取。

　　4、双方本着精诚合作的原则，尽量协商解决；协商不成，可诉诸法律，诉讼地法院为本合同签订地法院即郑州市郑东新区有管辖权的人民法院。

　　五、其他事项：

　　1、甲方同业主方签订的合同及图纸应作为本合同的附件，以作为乙方

　　的施工依据。

　　2、本合同原件一式两份，双方各执壹份，具同等法律效力。 3、双方确认本合同所载地址、联系方式为双方法定的送达地址及联系 方式，如有变更，应及时书面通知对方，否则按原送达地址及联系方式邮 寄，即视为送达。

　　合同附件

　　土建部分：

　　温室立柱采用梯形C20砼点式基础，基础尺寸400mm×400mm×600mm（深度见本土）。温室周边排水沟，沟宽300mm、深300mm，排水沟采用双标准砖砌体（厚度为240 mm），表面采用C15砼抹面，底部采用C15砼浇灌并抹面，厚度为100mm，排水沟需延伸到场地外，保证场地积水外排。排水沟与墙体间砌宽180mm厚100mm的 C15散水，排水沟底层，需夯实和做100 mm碎石垫层。每个8M跨度棚设臵2个育苗池,育苗池规格为3.450m×35m，育苗池深度为200mm，池底用肥土铺成水*，育苗池池内铺12丝防漏水黑色薄膜，池壁及棚内通道为砖砌体、表面抹灰清光，每个育苗池周边，安装热镀锌压膜槽以固定池膜，每个育苗池两端头，均安装Φ50PVC-U排水管，以便育苗池排水。温室四周墙裙为300mm×240mm砖墙，墙下为100mm厚砂石垫层，墙裙外墙抹灰粉白。 骨架安装：

　　1、安装大棚上部结构时，各杆件位臵公差和孔距（也含对角线距离）偏差应控制在±5mm以内。

　　2、桁架立面与水*面间的垂直度在桁架总高上不大于3H/1000mm(H为桁架的高度，单位米)，既桁架倾斜度不得大于6 mm；

安装协议书2

　　发包方（甲方）：河南大川聚氨酯实业有限公司

　　承包方（乙方）：内蒙古田邦农业生物科技股份有限公司

　　根据《中华人民共和国合同法》和《建筑安装工程承包合同条例》及有关规定，为明确双方在施工过程中的权利、义务和经济责任,发包方(以下简称甲方)和承包方(以下简称乙方)，经协商同意签订本合同。

　　一、工程项目

　　1、工程地点：郑州市中原区须水办事处马庄

　　2、承包范围：包工包料

　　3、工程承包面积约48420*方米（按工程实量单结算）总价款：5800万元，大写：伍仟捌百万元整

　　4、安装垃圾的清理与外运：

　　二、施工准备

　　（一）、甲方

　　1、负责产品运输进场，选择合适的堆放地点。

　　2、为乙方进场提供方便和施工技术指导。

　　（二）、乙方

　　1、负责进场前道路、运输设备及施工用电的协调准备工作。

　　2、组织施工人员、配件、施工机具的进场，提供收货人并到甲方备案，持乙方《身份证》及时验收安装材料。

　　3、编制人员计划及施工计划，如实提供工人数量，填写《职工情况登记表》

　　4、负责给工人办理安全保险，送甲方备案。

　　5、提供工地需要的证件及材料。

　　三、工程期限

　　1、根据工程需要，商订总工期为510天（日历天），自20xx 年07月10日开工至20xx年12月12日止;

　　2、甲方根据工程进度和质量要求按周对乙方进行考核，如达不到甲方要求，甲方有权责令乙方限期整改、罚款50～500元、直至解约清退。

　　3、如遇下列情况，经发包方现场代表签证后，工期相应顺延：

　　（1）按施工准备，不能提*品进场的；

　　（2）不属包干系数范围内重大设计变更的；

　　（3）在施工中，因停电、停水或间歇性停电、停水3天以上（每次连续4小时以上），影响正常施工的。

　　（4）未按照合同规定拨付进度款，影响工程进度的；

　　（5）人力不可抗拒的因素而延误工期的。

　　四、 工程质量

　　（一）本工程质量经双方研究要求到

　　（二）乙方必须严格按照施工图纸、建筑工程规范和标准及甲方要求施工，并接受甲方派驻代表的监督考核。

　　（三）乙方在施工过程中必须遵守下列规定：

　　１、乙方在安装过程中，如遇到产品堆放位置的确定，吊运方式、器械利用有关事宜的协调，均由乙方自己负责。

　　２、甲方除产品提供给乙方外，不提供任何配件、工具，乙方自理的配件必须合格，经甲方代表认可后方可使用。

　　３、乙方严格按《施工方案》组织施工，并根据甲方要求及时与工地负责人联系逐层验收，并将工地认可的《临时结量单》送到甲方备案，作为拨付进度款的依据。工程完工时，应会同甲方进行验收，并在甲、乙双方认可的工程结量单上签字，作为结款依据。

　　４、工程竣工后乙方按照规定对工程实行保修，保修时间自通过竣工验收之日算起。

　　５、严格按照工地的规定，出现安全、偷盗等问题乙方自己承担。

　　６、施工过程中出现违反操作规程或不服从管理的，甲方有权制止或经济处罚，严重者甲方有权将直接责任人清除出场。

　　五、建筑材料、设备的供应、验收和差价处理

　　1、 有发包方供应以下材料、设备的实物和指标

　　略

　　2、 除甲方供应之外的其他材料和设备由乙方自己采购。

　　3、 由乙方提供的产品必须符合质量要求，不符合质量的要求的，应按照有关规定处理，其复验费用由提供材料、设备方承担。

　　六、工程价款的支付与结算

　　1、施工期间乙方凭工地签字的《临时结量单》向甲方申请工程进度款，工程进度款支付合同价款的80%，此款乙方应优先支付工人工资且自觉接受甲方的监督（乙方申请工程进度款应付

　　《工程款分配表》），中途不支付任何进度款。

　　2、工程完工后工程价款达到80%，剩余20%的工程款年底前逐步支付给乙方。在交工验收后，滞留20%的质量保证金，待保修期满后一次性支付给乙方。

　　3、甲方恶意拖欠工程进度款，严重影响工程进度，造成乙方重大损失的，由甲方承担。

　　七、工程验收

　　1、 竣工工程验收，以相关部门制定的竣工验收规定及施工图纸、说明书、施工技术文件为依据。

　　2、 工程竣工后，在保修期内，凡因施工造成的质量事故和质量缺陷应由乙方无偿保修并负全责。

　　八、违约责任

　　（一）、乙方责任

　　1、工程质量不符合合同规定的，负责无偿修理或返工；

　　2、工程不能按照合同的工期交付使用的，应赔付甲方30%的违约金。

　　（二）、甲方责任

　　1、 未能按照合同履行自己应负的责任，除竣工日期须顺延外，还应支付乙方的`实际损失。

　　2、不能按照合同规定拨付工程款，按合同规定赔付乙方30 %的违约金。

　　九、纠纷解决办法

　　双方协商解决。双方协商不成，应按以下第（2）项方式解决：

　　1、 向劳动仲裁机关申请仲裁；

　　2、 向人民法院起诉。

　　十、附则

　　1、本合同一式4份。甲乙双方各执正本2份。

　　2、本合同自甲乙双方代表签字（加盖双方公章或合同章）认可后生效，工程竣工验收符合要求，结清工程款后自动终止。

　　3、合同签订后，甲、乙双方提出修改时，经双方协商一致后，可签订补充协议，作为本合同附件。

　　4、乙方在施工中发生一切安全事故与甲方无关。

　　发包方（盖章）： 承包方（盖章）：

　　年 月 日 年 月 日

安装协议书3

　　甲方：曹达万 曹建*

　　乙方：吕杰

　　一、工程名称：湖北省咸宁通山县区

　　二、合作事项：

　　1、原胡长敏与南海公司安装合同为我们双方合作基础（复印一份交吕老板存档）。

　　2、安装费用在原胡的合同中按照南海公司的.预算为标准，提取总价的35%交胡和南海公司之后另行在现有这老小区户每户40元付给曹为业务费。

　　3、现有双方本着原合同精神执行不变。

　　4、在后从事新小区安装，双方再次协商利益分配比例。

　　5、合作期间双方本着以诚相处，不玩弄任何手法背叛另一方，结算必须双方到场进行办理结算手续，单方办理视为无效。造成损失背叛方承担一切损失。

　　6、涉及到原工程的预算书，劳务合同复制一份交现施工一方。

　　7、工程结算方式按原老合同执行。

　　8、施工中所有费用及附件都由乙方自理，安全事项由乙方负责，甲方协助处理相关事项。

　　本协议一式两份，甲乙双方各执一份，具有法律效率。

　　甲方： 乙方：

　　年 月 日

安装协议书4

　　1、服务条款的确认

　　传信通短信软件是传信通公司（以下简称传信通）为手机用户推出的短信息收发服务软件。传信通短信软件的所有权和运作权归传信通所有。用户通过点击“我同意”的按钮，表示用户与传信通达成协议并接受所有的服务条款。

　　2、服务说明

　　传信通将根据实际情况推出各种短信息服务，用户在使用短信之前，应当确认自己的手机能够正常接收和显示短信息，否则传信通不承担任何责任。用户应妥善保管自己的手机，防止被他人借用或盗用，对于因此而给用户造成的任何损失，传信通不承担任何责任。

　　3、软件使用权限

　　除您与传信通另有约定外，您同意本服务仅供个人使用且非商业性质的使用，您不可对删除本软件及其他副本上一切关于版权的信息对本软件进行反向工程，如反汇编、反编译等；您不可对本服务任何部分或本服务之使用或获得，进行复制、拷贝、出售、或利用本服务进行调查、广告、或用于其他商业目的，其中，您不得将任何广告信函与信息、促销资料、垃圾邮件与信息、滥发邮件与信息、直销及传销邮件与信息以短信、即时通信或以其他方式传送，但传信通对特定服务另有适用指引或规则的除外。

　　4、服务条款

　　使用传信通短信软件服务，将表示您对该条款的承认和接受。

　　⑴遵守*有关法律法规的规定。

　　⑵不利用服务作非法用途。

　　⑶不干扰服务的正常进行。

　　⑷遵守所有与使用服务有关的网络协议、规定、程序和惯例。

　　⑸用户在此授权传信通可以向其短信客户端或手机发送系统通知及商业信息。

　　⑹用户需对自己在短信软件*台上的行为承担法律责任。严禁散布和传播*、**或违法信息。

　　⑺用户需承诺不传输任何非法的、骚扰性的、中伤他人的、辱骂性的、恐吓性的、伤害性的、庸俗的、淫秽等信息资料。

　　5、用户隐私制度

　　传信通尊重用户个人隐私，不会公开或透露用户的注册资料及非公开内容，除非传信通在诚信的基础上认为透露这些信息在以下几种情况是必要的：

　　（1）遵守有关法律规定，包括在国家有关机关查询时，提供用户的全部信息。

　　（2）遵从短信产品服务程序。

　　（3）为维护与传信通及短信相关的知识产权（包括但不限于著作权、专利权、商标权、商誉、商号等）而采取行动。

　　（4）在紧急情况下竭力维护用户个人和社会大众的隐私安全。

　　（5）传信通认为必要的其他情况下。

　　6、用户的帐号、密码和安全性

　　您一旦注册成功成为用户，您将得到一个密码和帐号。如果您未保管好自己的帐号和密

　　码而对您、传信通或第三方造成的损害，您将负全部责任。另外，每个用户都要对其帐户中的所有活动和事件负全责。您可随时改变您的密码。用户同意若发现任何非法使用用户帐号或安全漏洞的情况，立即通告传信通。

　　7、计费和缴费

　　传信通为用户提供有偿短信息服务，用户必须为其使用的短信息服务支付费用。具体的价格及收费的方式将标明在相应的页面上，用户根据需要选择。用户在选择的同时代表着同意为接受所选短信息服务而向传信通支付标明的费用。

　　用户需向传信通交纳的费用将与用户实际接收到的短信息数量或实际接受短信息服务的期限相关。

　　8、有限责任

　　传信通对非由传信通的过错行为直接造成的任何损害不负责任。这些损害可能来自：不正当使用服务，在网上购买商品或进行同类型服务，在网上进行交易，非法使用服务或用户传送的信息有所变动。

　　9、传信通的终止权

　　用户应确实遵守本服务条款及有关法律命令的规定。传信通对于用户是否违反服务条款有最终决定权。若传信通认定用户违反服务条款或任何法令者，用户同意传信通可以随时终止用户的帐号及密码使用权。

　　10、其它

　　（1）如本服务条款中的任何条款无论因何种原因完全或部分无效或不具有执行力，本服务条款的其余条款仍应有效且具有约束力，并且努力使该规定反映之意向具备效力。

　　（2）本服务条款构成您与传信通之全部协议，规范您对本服务之使用，并取代您先前与传信通达成的全部协议。但在您使用相关服务，或使用第三方提供的内容或软件时，亦应遵从所适用之附加条款及权利。

　　（3）每项服务的内容、收费标准、收费方式、服务费及服务条款应以最后发布的通知为准。

　　（4）用户对服务之任何部分或本服务条款的任何部分之意见及建议可与传信通客户服务部门联系。

　　（5）传信通保留本服务条款之最终解释权。

　　发布时间：20xx年7月

安装协议书5

　　甲方：北京XXXXX技术有限公司

　　乙方：

　　甲乙双方依照《安全生产法》等有关规定，为确保施工现场安全生产，双方就设备现场安装事项协商一致，订立本协议书。

　　1、乙方在甲方现场安装设备必须认真贯彻执行国家及地方*有关安全生产的法规制度，建立健全施工现场安全生产保证体系，对施工现场的安全生产负总责。

　　2、乙方制定施工现场安全管理制度，布置、实施、检查施工的安全生产情况，对设备的现场安装进行监督、检查和管理。

　　3.甲方提供施工用电源，配电箱以下的部分由乙方负责，自带功率表配电盘;

　　4.甲方对乙方的施工现场有监督检查权，对检查中发现的隐患有权责令整改、停工整顿。

　　5、乙方负责对施工人员进行安全教育。确保现场施工人员安全施工。杜绝施工人员违章指挥、违章作业等行为。

　　6、乙方要保障施工现场的消防安全。

　　7、乙方对的施工用电设备和用电安全全面负责。

　　8、乙方自带设备和雇佣设备的安全性和使用、维修安全全面负责。

　　9、乙方负责为本单位施工人员提供符合国家标准的个人劳动防护用品，如工作服、安全帽等，并监督、教育其正确佩戴和使用。

　　10.乙方施工人员及雇佣的人员在施工时不允许喝酒。

　　11.高空作业必须佩戴安全带，安全帽等，并正确使用。

　　12.乙方要对自己施工范围内的施工人员的安全、使用设备的安全负全责，出现的任何问题均由乙方负责，甲方不负任何责任。

　　13.乙方要对所施工的设备的安全、质量负全责。

　　14.乙方在施工中不得损坏甲方的设施，出现问题要照价赔偿。

　　15.乙方施工人员要搞好团结，不允许打架斗殴，出现问题乙方自己处理并负责。

　　16、乙方要服从甲方统一的协调和管理，并对所施工区域内的文明施工负责，保证施工区域内的设施完好、道路畅通、环卫卫生符合要求。

　　17、本协议自签订之日起生效，双方代表签字后与经济合同具有同等效力。

　　本协议一式两份，甲乙双方各保存一份。

　　甲方：北京XXXXX技术有限公司 乙方

　　责任代表签字 责任代表签字

　　年月日 年月日

安装协议书6

　　合同编号：_________

　　甲方：_________

　　乙方：_________

　　依照《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》和（1999-020xx年_________月_________日至_________年_________月_________日竣工。

　　第三条材料供应

　　一、本安装工程所需的原材料，由乙方按工程预算表所列供应。

　　二、乙方所提供的安装材料须符合国家标准。

　　第四条工程结算方式

　　一、甲、乙双方正式签约后，甲方需在_________日之内支付工程造价总额的_________％给乙方。如甲方未按合同付款，则工期自然推后。

　　二、当乙方收到甲方预付款后，_________日内正式进入安装工地。

　　三、当竣工后，甲方需在_________日将其余的_________％支付给乙方，余下_________％款项在工程使用后_________个月内一次付清。工程若有未曾预见项目或变更，工程造价结算则按实际计算并一次付清。

　　四、支付方式：采用银行转帐、汇票或现金的形式支付。

　　第五条工程验收

　　一、乙方在工程竣工后，由乙方负责整个工程系统的检测调试，试用期为_________天，并由甲方、乙方将工程试用检测的结果进行验收。

　　二、工程交付使用后，甲方正常使用_________天，视甲方验收认可。

　　第六条保修维护

　　乙方提供本供气系统的维护和保养服务工作，保修期限：依据*令第279号《建设工程管理条例》的有关规定执行。即：二年内设备、材料非人为损坏的维护，乙方提供无偿免费服务；二年后为有偿服务。

　　第七条组成合同的文件

　　组成本合同的文件包括：图纸、工程材料表、预（概）算书、双方有关工程的洽谈、简单变更等书面协议或文件视为本合同的组成部分。

　　第八条甲方的承诺与保证

　　一、其是一家依法设立并有效存续的有限责任公司；

　　二、其有权进行本协议规定的交易，并已采取所有必要的公司行为授权签订和履行本协议；

　　三、其保证做好本工程的三通一*工作，保证水源、电源通到施工现场双方商定地点的总表，并承担施工引起的水、电费用；

　　四、本协议自签订之日起对其构成有约束力的义务。

　　第九条乙方的承诺与保证

　　一、其是一家依法设立并有效存续的有限责任公司；

　　二、其有权进行本协议规定的交易，并已采取所有必要的公司和法律行为（包括获得所有必要的*批准）授权签订和履行本协议；

　　三、保证在施工过程中，本着安全第一的宗旨，如出现因乙方原因而发生的危及自身及他人的安全事故和工伤事故，乙方承担一切费用及责任；

　　四、承诺按合同约定进行施工、竣工，并在质量保修期内承担工程质量保修责任；

　　五、本协议自签订之日起对其构成有约束力的义务。

　　第十条违约责任

　　一、甲方须按期支付各款项。若超过期限，甲方须支付_________％的违约金。并且乙方有权进行终止系统操作。

　　二、因乙方原因未按合同规定的工期交付使用的，须赔偿甲方已付款项一倍的罚款。

　　三、因甲方原因致使工程中途停建、缓建，应采取措施弥补或减少损失。同时，赔偿乙方由此造成停工、窝工、返工、人员和机械设备调迁、材料和构件积压的实际损失。

　　第十一条保密

　　一方对因本次协议而获知的另一方的商业机密负有保密义务，不得向有关其他第三方泄露，但*现行法律、法规另有规定的或经另一方书面同意的除外。

　　第十二条补充与变更

　　本协议可根据各方意见进行书面修改或补充，由此形成的补充协议，与协议具有相同法律效力。

　　第十三条不可抗力

　　任何一方因有不可抗力致使全部或部分不能履行本协议或迟延履行本协议，应自不可抗力事件发生之日起三日内，将事件情况以书面形式通知另一方，并自事件发生之日起三十日内，向另一方提交导致其全部或部分不能履行或迟延履行的证明。

　　第十四条争议的解决

　　本协议各方当事人对本协议有关条款的解释或履行发生争议时，应通过友好协商的方式予以解决。如果经协商未达成书面协议，则任何一方当事人均有权向有管辖权的人民法院提起诉讼。

　　第十五条优先权

　　为便于本工程竣工后的维护保养，本工程竣工后乙方将成为优先考虑的供气商。

　　第十六条其它

　　一、本协议自双方的法定代表人或其授权代理人在本协议上签字并加盖公章之日起生效。

　　二、合同一式二份，甲方、乙方各执一份，具有同等法律效力。

　　甲方（盖章）：_________乙方（盖章）：_________

　　法定代表人（签字）：_________法定代表人（签字）：_________

　　_________年____月____日_________年____月____日

　　签订地点：_________签订地点：_________

安装协议书7

　　合同编号：_________

　　甲方：_________

　　乙方：_________

　　依照《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》和（1999-020xx年_________月_________日至_________年_________月_________日竣工。

　　第三条材料供应

　　一、本安装工程所需的原材料，由乙方按工程预算表所列供应。

　　二、乙方所提供的安装材料须符合国家标准。

　　第四条工程结算方式

　　一、甲、乙双方正式签约后，甲方需在_________日之内支付工程造价总额的_________％给乙方。如甲方未按合同付款，则工期自然推后。

　　二、当乙方收到甲方预付款后，_________日内正式进入安装工地。

　　三、当竣工后，甲方需在_________日将其余的_________％支付给乙方，余下_________％款项在工程使用后_________个月内一次付清。工程若有未曾预见项目或变更，工程造价结算则按实际计算并一次付清。

　　四、支付方式：采用银行转帐、汇票或现金的形式支付。

　　第五条工程验收

　　一、乙方在工程竣工后，由乙方负责整个工程系统的检测调试，试用期为_________天，并由甲方、乙方将工程试用检测的结果进行验收。

　　二、工程交付使用后，甲方正常使用_________天，视甲方验收认可。

　　第六条保修维护

　　乙方提供本供气系统的维护和保养服务工作，保修期限：依据*令第279号《建设工程管理条例》的有关规定执行。即：二年内设备、材料非人为损坏的维护，乙方提供无偿免费服务；二年后为有偿服务。

　　第七条组成合同的文件

　　组成本合同的文件包括：图纸、工程材料表、预（概）算书、双方有关工程的.洽谈、简单变更等书面协议或文件视为本合同的组成部分。

　　第八条甲方的承诺与保证

　　一、其是一家依法设立并有效存续的有限责任公司；

　　二、其有权进行本协议规定的交易，并已采取所有必要的公司行为授权签订和履行本协议；

　　三、其保证做好本工程的三通一*工作，保证水源、电源通到施工现场双方商定地点的总表，并承担施工引起的水、电费用；

　　四、本协议自签订之日起对其构成有约束力的义务。

　　第九条乙方的承诺与保证

　　一、其是一家依法设立并有效存续的有限责任公司；

　　二、其有权进行本协议规定的交易，并已采取所有必要的公司和法律行为（包括获得所有必要的*批准）授权签订和履行本协议；

　　三、保证在施工过程中，本着安全第一的宗旨，如出现因乙方原因而发生的危及自身及他人的安全事故和工伤事故，乙方承担一切费用及责任；

　　四、承诺按合同约定进行施工、竣工，并在质量保修期内承担工程质量保修责任；

　　五、本协议自签订之日起对其构成有约束力的义务。

　　第十条违约责任

　　一、甲方须按期支付各款项。若超过期限，甲方须支付_________％的违约金。并且乙方有权进行终止系统操作。

　　二、因乙方原因未按合同规定的工期交付使用的，须赔偿甲方已付款项一倍的罚款。

　　三、因甲方原因致使工程中途停建、缓建，应采取措施弥补或减少损失。同时，赔偿乙方由此造成停工、窝工、返工、人员和机械设备调迁、材料和构件积压的实际损失。

　　第十一条保密

　　一方对因本次协议而获知的另一方的商业机密负有保密义务，不得向有关其他第三方泄露，但*现行法律、法规另有规定的或经另一方书面同意的除外。

　　第十二条补充与变更

　　本协议可根据各方意见进行书面修改或补充，由此形成的补充协议，与协议具有相同法律效力。

　　第十三条不可抗力

　　任何一方因有不可抗力致使全部或部分不能履行本协议或迟延履行本协议，应自不可抗力事件发生之日起三日内，将事件情况以书面形式通知另一方，并自事件发生之日起三十日内，向另一方提交导致其全部或部分不能履行或迟延履行的证明。

　　第十四条争议的解决

　　本协议各方当事人对本协议有关条款的解释或履行发生争议时，应通过友好协商的方式予以解决。如果经协商未达成书面协议，则任何一方当事人均有权向有管辖权的人民法院提起诉讼。

　　第十五条优先权

　　为便于本工程竣工后的维护保养，本工程竣工后乙方将成为优先考虑的供气商。

　　第十六条其它

　　一、本协议自双方的法定代表人或其授权代理人在本协议上签字并加盖公章之日起生效。

　　二、合同一式二份，甲方、乙方各执一份，具有同等法律效力。

　　甲方（盖章）：_________乙方（盖章）：_________

　　法定代表人（签字）：_________法定代表人（签字）：_________

　　_________年____月____日_________年____月____日

　　签订地点：_________签订地点：_________

安装协议书8

　　甲方：

　　乙方：

　　经双方协商，仪定将固原市头营镇石羊小学教学楼加固工程所有窗户更换加工项目，包给乙方进行施工，采取包工包料一次包死方式，依照中华人民共和国《合同法》及《建筑法》有关法律、法规、遵循*等、自愿、公*和诚实信用的原则，双方就本工程加工窗户施工事项，协商一致，订立本合同，以便双方相互执行。

　　一、工程内容：

　　固原市头营镇石羊小学教学楼加固工程，窗户更换原料为安徽芜湖生产海螺牌国标材料（所有附料全为海螺系列），海螺塑钢材质，做法一框双玻，按规范及图纸要求施工，依原窗户实际尺寸加工安装。

　　二、工期：

　　石羊在__月__日前安装所有窗户完毕。

　　三、工程造价：

　　按实际安装面积计算，每*方米为185元/㎡。

　　四、工程质量要求：

　　1、塑钢用料，包括附材料全为安徽芜湖产海螺牌国标材料，依法按国家有关规范要求施工，钢材为1.00mm，型号为80系列，质量必须符合国家标准海螺牌料。

　　2、安装要按规范要求做，垂直、*整、无缝隙、间缝要注密封胶，安装要牢固，做到无间缝，符合规范要求。

　　五、付款办法：

　　预付定金3000.00元，做完窗框安装完毕经验合格后付壹万元，待到做完窗扇玻璃，安装完毕后再付壹万元，剩余安装完毕后经甲方验收合格后，除扣除1000元保修金，其余款项全部付清。

　　六、甲方责任：

　　甲方负责工程全面管理，提供所需条件，按合同付款，随时检查工程质量与进度。

　　七、乙方责任：

　　1、乙方必须按照施工规范要求施工，服从甲方统一管理，用料要按合同要求，采用国标材料，保证工期，保证质量，如因乙方不按合同规范施工，不符合要求造成或后果由乙方负全部责任。

　　2、窗户要求为海螺国标材料，双玻加条楼前为一窗三扇，楼后窗为一窗双扇，质量达到一框双玻要求，加工安装符合规范要求，材料必须符合国标材质。

　　八、本合同一式两份，甲、乙双方各执一份，自签定之日起生效，款付清终止。

　　甲方（签字）：

　　乙方（签字）：

安装协议书9

　　甲方：

　　乙方：湖南有线邵东网络有限公司

　　甲乙双方本着自愿、公*、诚实、守信的原则，经过双方友好协商，达成共识意见一致，就位于 宽带安装及管理事宜，达成如下协议：

　　1、 甲方同意在其开发区域范围内只使用乙方提供的宽带服务业务，用户数不低于商进行合作。

　　2、 甲方同意给乙方提供通信管道、通信设备安装位置，建筑物以外管线、光缆、设备等由乙方投资建设，产权归乙方所有。甲方负责施工期间的配合协调工作，未经产权许可，任何其他方无权使用。

　　3、 协议签订后，甲方区域内的宽带业务及费用将由乙方指定客服经理办理，甲方及物业部门需提供必要的协助和支持。乙方视甲方为大客户，乙方保证向甲方所有业务（个人或单位）提供优质便利的服务。

　　4、 乙方宽带业务的各项优惠政策，按乙方当时的优惠政策对甲方住户进行优惠。

　　5、 协议签订后，乙方需按双方约定工期安排，按计划完成施工任务，保证甲方及时使用乙方的业务。

　　6、 一方违约，责任方向对方支付投资的10%作为违约金，并赔偿由此造成的损失，

　　7、 其他未尽事宜，双方友好协商解决。

　　8、 本协议一式两份，甲乙双方各持一份，每份具有同等法律效

　　甲方：

　　代表人：

　　盖章：

　　乙方：

　　代表人：

　　盖章： 年 月 月 日

安装协议书10

　　甲方：

　　乙方：

　　根据《中华人民共和国合同法》规定，双方在*等互利的基础上，经协商一致，就客户单位：项目，由甲方委托乙方安装，并达成以下约定事项：

　　一、工程概况：

　　安装电梯，数量（大写）xx台，安装电梯，数量（大写）xx台。

　　二、工程总金额

　　1、本协议最终结算总价：人民币（大写）RMB:元，￥元。

　　2、工程在当地技监局办理开工告知及竣工检验时所发生的收费由甲方承担。

　　三、结算方式：

　　1、安装进场后预付30%，产品经安装调试全部完毕后再付40%，余款在产品经当地质量结束监督部门检验合格后（取得验收合格证及检验报告书并移交清后）一次性付清。（亲子活动安全协议书）

　　四、工期

　　安装时间：天

　　五、质量验收依：

　　根据国家标准GB7588、GB/T10059，GB/T10058，GB10060等要求，并结合甲方的安装质量检验标准要求。

　　六、甲方责任：

　　1、确保货物按时发运到工地现场，并配合解决承包方在施工过程中的需求电梯安装协议书电梯安装协议书。

　　2、提供安装过程中的技术支持服务。

　　3、按合同约定的时间向承包方支付安装工程款。

　　4、提供安装施工图纸及资料。

　　5、负责出厂产品的制造质量和发货质量。

　　七、乙方责任：

　　1、严格按照国家标准和甲方安装质量标准要求组织施工。

　　2、在货物到现场后即组织安装人员进行开箱验收，并及时向甲方反馈开箱缺错件星系，验收后的物资由乙方负责现场保管，若有缺失，则自行承担赔偿责任。3、在规定的期限内，及时对厂检及质量技术监督部门验收中发现的质量问题进行整改。

　　4、若因安装质量问题造成安装复检的，则承担发生的复检费

　　5、严格按要求填写公司所提供的工程施工资粮，做到及时记录，填写规范电梯安装协议书合同范本。

　　6、经检验合格后的电梯应及时向甲方移交电梯的相关物品，若经授权代表甲方向用户移交时，则应按公司的相关规定办理移交手续。

　　7、安装过程中发现的产品质量问题，应书面形式记录，待安装完毕后需移交检验人员。

　　8、乙方应确保安装工期，除因甲方原因和不可抗力因素外，若因工期延误造成所示的则应由乙方承担，同时甲方有权按规定收取300元/天的误工费。

　　9、必须严格遵守公司的规章制度和客户单位的规章制度，与客户做好必要的联络。

安装协议书 (菁华10篇)（扩展2）

——空调安装安全协议书 (菁华10篇)

空调安装安全协议书1

尊敬的业主朋友：

　　为了规范、统一小区内空调安装，杜绝空调安装不当造成的人身伤害、财产损失事故，服务中心提示您注意如下事项：

　　1、委托具有高空作业资质的人员安装空调；

　　2、安装空调时须采取包括但不限于佩戴安全保护绳、安全帽、穿胶鞋等安全防护措施；

　　3、在物业服务中心指定的位置摆放空调外机；

　　4、空调安装完毕须固定室外机和空调位百叶窗；

　　5、空调排水管须接入专用的冷凝水排水管内；

　　6、需改动空调孔位置必须向物业中心提交申请，通过审批流程后方可进行施工；

　　7、进行施工安装时不得损坏建筑本体外立面。

　　空调安装除应注意以上事项外，还应满足其他一切安装空调所要达到的安全、质量等要求。

　　我已阅读上述提示并承诺按照上述要求安装空调并自行承担因空调安装不当导致的人身、财产损害赔偿责任。

　　栋 室业主： 空调安装人员 ： 年 月 日

　　本提示一式两份，业主及服务中心各执一份

　　空调安装安全协议书

　　甲方：XX

　　乙方：XX

　　为了保证空调安装工程的安全工作，经双方协商同意签订本协议。

　　第一条、甲方安全责任

　　甲方在乙方进行空调安装前，对乙方现场负责人进行口头安全教育，甲方现场安全负责人为（口头教育后。甲方无相关安全责任），其教育的主要内容为与安装有关联的安全注意事项。

　　第二条、乙方安全责任

　　1、安装过程中如有坠落物造成任何事故，均由乙方负责。

　　2、后期外机设备发生坠落（6年之内）造成事故的，由乙方负全部责任。

　　3、乙方自备空调安装所需要的机械、设备、工具、材料，并负责提供安装人员的安全带、等劳动保护用品。

　　4、乙方负责对安装人员的安全和治安教育，严格按照国家相关安全操作规程安装，做好安全防范措施，做到安全文明施工。

　　5、乙方应确保无伤亡事故、无火灾事故发生。如发生着火、触电、高空坠落、物体打击、机械伤害、中毒、中暑、伤亡等各类安全事故，造成的所有损失和责任均由乙方承担，与甲方无关。

　　6、乙方在安装前，必须与甲方签订安全协议书，否则视为乙方擅自施工，后果自负。

　　7、乙方要做到合法用工，相关证件齐全，如乙方违法用工造成的损失由乙方承担。

　　8、乙方进场后要服从甲方的指挥，接受甲方的监督，甲方有检查处理的权利。

　　9、乙方要做好成品保护工作，不得污染和原有装饰、设备、设施，否则要进行清理、恢复原样，或进行赔偿，达到甲方满意为止。因成品保护不力造成的损失由乙方承担。

　　10、乙方要做好劳动保护工作，在外墙、临边、高空作业要系好安全带，挂在到可靠地点，高挂低用，不得低挂高用，不系安全带严禁空调安装作业。

　　11、乙方要做好建筑物、管线、室内物品的保护工作，做好安全警械和安全防护工作，不得伤害到他人，否则造成的损失由乙方承担。

　　12、乙方在安装中产生的废渣、废液、废弃物，不准乱倒、乱放，要及时清理到甲方指定地点，做到清洁施工，文明施工。

　　13、乙方要遵纪守法，不得发生盗窃现象，否则要进行处罚。第三条本协议一式两份，甲乙双方各持一份，自双方签字盖章后生效，具有同等法律效力。

　　甲方（签字）：

　　地址：XX

　　委托代理人：XX

　　电话：XXXXXX

　　日期：XXXX年XX月XX日

　　乙方（签字）：XX

　　地址：XXXXXX

　　委托代理人：XX

　　电话：XXXXXX

　　日期：XXXX年XX月XX日

　　空调安装安全协议书

　　中央空调系统安装协议书

　　甲方：宣城百汇置业有限公司

　　乙方：河北明康机电设备有限公司

　　经甲乙双方友好协商，就宣城百汇商贸物流园一期空调工程安装达成如下协议：

　　一、甲方将宣城百汇商贸物流园一期空调工程A区（大馆离心机部分）空调安装项目交由乙方承包，由乙方为本空调工程提供优质快捷的安装服务、

　　二、甲、乙双方的责任和义务

　　甲方

　　1、配合乙方、监理单位及总包单位的工作，以顺利施工，如期竣工；

　　2、配合乙方将工程施工所需的水，电，材料场地提供到位；

　　3、指导和监督施工过程中的相关技术环节，如有方案变更，及时通知乙方；

　　4、按本协议及时向乙方拨付施工费用；

　　5、遵守本协议其他相关条款、

　　乙方

　　1、组织施工队伍和施工设备按期进场，在工程施工中密切配合甲方有关涉及本工种的全面的质量管理，遵守现场各种制度，维护公司整体形象；

　　2、制定合理的材料进场计划，积极配合现场物料采购，对进场设备、材料妥善分类和保管，对阶段性材料使用情况有详细书面记录；

　　3、收集并保管随空调设备及主要物料同行的使用说明和相关报验资料；

　　4、合理使用并节约安装材料，杜绝浪费和丢失，对故意损坏及管理不善造成的物料损失，由乙方承担此费用；

　　5、防火、防盗，文明施工，加强安全管理并自负由于安全措施不利发生的费用；

　　6、工程安装严格按照国家相关规范施工，确保工程质量；

　　7、有效控制施工进度，定期上报工程进展情况，确保工程如期竣工、对因自身原因导致工期延误而给甲方带来的损失，由乙方全责承担；

　　8、配合设备厂家对空调系统的调试、数据记录及资料汇集整理；

　　9、乙方对所承担的安装工程质量保证期响应甲方对业主的`质保期限承诺。

　　三、本工程施工范围、工期要求

　　本工程施工范围为：离心制冷机组覆盖区域的空调水系统（末端风柜、空调水管路、主机机房、系统电气）的安装，即商场部分一至四层、地下室空调机房含立井和冷却塔等范围内空调水系统的全部安装工作。及风系统的制作及安装。

　　本工程安装工期为八十天，自接到甲方进场安装通知之日起计算，（指大馆营业区域末端水系统已试压清洗、保温、配电完毕。机房安装进度已完成总工作量80%以上。末端风柜控制箱及主机的安装需配合装修单位确定日期）

　　如因乙方原因导致工期延误的，每延期一日按人民币5000元向甲方支付延期履约金，延期达30日，甲方有权单方解除合同并不承担给乙方造成的损失，甲方解除合同后要求乙方承担50万元违约金。

　　四、安装费用及付与方式

　　1、本工程安装费用为人工清工包干价格，施工时不再另计其他费用，施工安装费总计人民币（小写）78。48万元整。（大写：柒拾捌万肆仟捌佰元整）其中大馆A区540000元；大馆B区244800元。

　　2、安装费用的付与：

　　（1）安装辅材，水管、保温材料等相关辅材按空调图纸确定施工，空调室内机到达现场，甲方支付乙方分区安装费用总款的30%。

　　（2）安装调试完毕并经甲方验收合格后，于一周内甲方付乙方安装人工费至本工程安装费总额的92%，即72。20xx万元（其中A区49。68万元；B区22。5216万元）元；

　　（3）尾款共计5%作为安装质量保证金，于质保期结束两年后后十日内付清。

　　（4）安装费的3%为总包配合费用。

　　五、甲乙双方需补充说明的事项

　　六、本协议一式叁份，甲乙双方各持一份，设备供应方报备一份，自签订之日起生效、本协议作为宣城百汇商贸物流园一期大馆A区、B区中央空调系统设备采购及安装合同的附件，遵守主合同的规定，不一致的地方以本协议为准，具有同等法律效力。

　　甲方（代表）签字：XX

　　XXXX年XX月XX日

　　乙方（代表）签字：XX

　　XXXX年XX月XX日

空调安装安全协议书2

　　甲方：

　　乙方：

　　为了搞好呼和浩特市清志跆拳道宣传牌安装工程的安全工作，经双方协商同意签订本协议。

　　第一条、甲方安全责任

　　甲方在乙方进行宣传牌安装前，对乙方现场负责人进行口头安全教育，甲方现场安全负责人为 ，其教育的主要内容为与安装有关联的安全注意事项。

　　第二条、乙方安全责任

　　1、乙方自备宣传牌安装所需要的机械、设备、工具、材料，并负责提供安装人员的安全带、安全帽、面罩等劳动保护用品。

　　2、乙方负责对安装人员的`安全和治安教育，严格按照国家相关安全操作规程安装，做好安全防范措施，做到安全文明施工。

　　3、乙方在安装前，必须与甲方签订安全协议书，否则视为乙方擅自施工，后果自负。

　　4、乙方要做到合法用工，相关证件齐全，如乙方违法用工造成的损失由乙方承担。

　　5、乙方进场后要服从甲方的指挥，接受甲方的监督，甲方有检查处理的权利。

　　6、乙方要做好成品保护工作，不得污染和原有装饰、设备、设施，否则要进行清理、恢复原样，或进行赔偿，达到甲方满意为止。因成品保护不力造成的损失由乙方承担。

　　7、乙方要做好劳动保护工作，在外墙、临边、高空作业要系好安全带，挂在可靠地点，高挂低用，不得低挂高用，不系安全带严禁宣传牌的安装作业。

　　8、乙方要确保无伤亡事故、无火灾事故发生。如发生着火、触电、高空坠落、物体打击、机械伤害、中毒、中暑、伤亡等安全事故，造成的所有损失和责任均由乙方承担，与甲方无关。

　　9、乙方要做好建筑物、管线、室内物品的保护工作，做好安全警械和安全防护工作，不得伤害到他人，否则造成的损失由乙方承担。

　　10、乙方在安装中产生的废渣、废液、废弃物，不准乱倒、乱放，要及时清理到甲方指定地点，做到活完场地清。

　　11、乙方要遵纪守法，不得发生盗窃现象，否则要进行处罚。

　　第三条、本协议一式两份，甲乙双方各持一份，自双方签字盖章后生效，具有同等法律效力。

　　甲方（签字）：

　　乙方（签字）：

　　地址：

　　地址：

　　委托代理人：

　　委托代理人：

　　电话：

　　电话：

　　日期： 年 月 日

　　日期： 年 月 日

空调安装安全协议书3

　　甲方：XX

　　乙方：XX

　　为了保证空调安装工程的安全工作，经双方协商同意签订本协议。

　　第一条、甲方安全责任

　　甲方在乙方进行空调安装前，对乙方现场负责人进行口头安全教育，甲方现场安全负责人为（口头教育后。甲方无相关安全责任），其教育的主要内容为与安装有关联的安全注意事项。

　　第二条、乙方安全责任

　　1．安装过程中如有坠落物造成任何事故，均由乙方负责。

　　2．后期外机设备发生坠落（6年之内）造成事故的，由乙方负全部责任。

　　3．乙方自备空调安装所需要的机械、设备、工具、材料，并负责提供安装人员的安全带、等劳动保护用品。

　　4．乙方负责对安装人员的安全和治安教育，严格按照国家相关安全操作规程安装，做好安全防范措施，做到安全文明施工。

　　5．乙方应确保无伤亡事故、无火灾事故发生。如发生着火、触电、高空坠落、物体打击、机械伤害、中毒、中暑、伤亡等各类安全事故，造成的所有损失和责任均由乙方承担，与甲方无关。

　　6．乙方在安装前，必须与甲方签订安全协议书，否则视为乙方擅自施工，后果自负。

　　7．乙方要做到合法用工，相关证件齐全，如乙方违法用工造成的损失由乙方承担。

　　8．乙方进场后要服从甲方的指挥，接受甲方的监督，甲方有检查处理的权利。

　　9．乙方要做好成品保护工作，不得污染和原有装饰、设备、设施，否则要进行清理、恢复原样，或进行赔偿，达到甲方满意为止。因成品保护不力造成的`损失由乙方承担。

　　10．乙方要做好劳动保护工作，在外墙、临边、高空作业要系好安全带，挂在到可靠地点，高挂低用，不得低挂高用，不系安全带严禁空调安装作业。

　　11．乙方要做好建筑物、管线、室内物品的保护工作，做好安全警械和安全防护工作，不得伤害到他人，否则造成的损失由乙方承担。

　　12．乙方在安装中产生的废渣、废液、废弃物，不准乱倒、乱放，要及时清理到甲方指定地点，做到清洁施工，文明施工。

　　13．乙方要遵纪守法，不得发生盗窃现象，否则要进行处罚。第三条本协议一式两份，甲乙双方各持一份，自双方签字盖章后生效，具有同等法律效力。甲方（签字）：

　　地址：XX

　　委托代理人：XX

　　电话：XXXXXX

　　日期：XXXX年XX月XX日

　　乙方（签字）：XX

　　地址：XXXXXX

　　委托代理人：XX

　　电话：XXXXXX

　　日期：XXXX年XX月XX日

空调安装安全协议书4

　　甲方： 陕西十冶建设有限公司西控18街坊项目部

　　乙方：

　　为了保证西控十八街棚户区改造项目3#楼空调防护栏安装工程的安全工作，经双方协商同意签订本协议。

　　第一条 :甲方安全责任

　　甲方在乙方进行空调护栏安装前，对乙方现场负责人及施工人员进行口头安全教育，甲方现场安全负责人为 周 凯 （口头教育后，甲方无相关安全责任），其教育的主要内容为“与空调护栏安装有关联的安全注意事项”。

　　第二条 :乙方安全责任

　　1．安装过程中如有坠落物造成任何事故，均由乙方负责。

　　2．乙方自备空调护栏安装所需要的机械、设备、工具、材料，并负责提供安装人员的安全带、等劳动保护用品。

　　3．乙方负责对安装人员的安全和治安进行教育，严格按照国家相关安全操作规程安装，做好安全防范措施，做到安全文明施工。

　　4．乙方应确保无伤亡事故、无火灾事故发生。如发生着火、触电、高空坠落、物体打击、机械伤害、中毒、中暑、伤亡等各类安全事故，造成的所有损失和责任均由乙方承担，与甲方无关。

　　5．乙方在安装前，必须与甲方签订安全协议书，否则视为乙方擅自施工，后果自负。

　　6．乙方要做到合法用工，相关证件齐全，如乙方违法用工造成的损失由乙方承担。

　　7．乙方进场后要服从甲方的指挥，接受甲方的监督，甲方有检查处理的权利。

　　8．乙方要做好成品保护工作，不得污染原有装饰、设备、设施，否则要进行清理、恢复原样，或进行赔偿，达到甲方验收合格为止。因成品保护不力造成的损失由乙方承担。

　　9．乙方要做好劳动保护工作，在外墙、临边、高空作业要系好安全带，挂到可靠地点，高挂低用，不得低挂高用，不系安全带严禁护栏安装作业。

　　10．乙方要做好建筑物、管线、室内物品的保护工作，做好安全警械和安全防护工作，不得伤害到他人，否则造成的`损失由乙方承担。

　　11．乙方在安装中产生的废渣、废液、废弃物，不准乱倒、乱放，要及时清理到甲方指定地点，做到清洁施工，文明施工。

　　12．乙方要遵纪守法，不得发生盗窃现象，否则要进行处罚。

　　第三条 本协议一式二份，甲乙双方各持一份，自双方签字盖章后生效，具有同等法律效力。

　　甲方（签字）： 乙方（签字）：

　　委托代理人： 委托代理人：

　　电话： 电话：

　　日期：年月日 日期：年月日

空调安装安全协议书5

　　甲方：

　　乙方：

　　为了搞好空调安装工程的安全工作，经双方协商同意签订本协议。

　　第一条 甲方安全责任

　　甲方在乙方进行空调安装前，对乙方现场负责人进行口头安全教育，甲方现场安全负责人为 ，其教育的主要内容为与安装有关联的安全注意事项。

　　第二条 乙方安全责任

　　⒈乙方自备空调安装所需要的机械、设备、工人具、材料，并负责提供安装人员的安全带、安全帽、面罩等劳动保护用品。

　　⒉乙方负责对安装人员的'安全和治安教育，严格按照国家相关安全操作规程安装，做好安全防范措施，做到安全文明施工。

　　⒊乙方在安装前，必须与甲方签订安全协议书，否则视为乙方擅自施工，后果自负。

　　⒋乙方要做到合法用工，相关证件齐全，如乙方违法用工造成的损失由乙方承担。

　　⒌乙方进场后要服从甲方的指挥，接受甲方的监督，甲方有检查处理的权利。

　　⒍乙方要做好成品保护工作，不得污染和原有装饰、设备、设施，否则要进行清理、恢复原样，或进行赔偿，达到甲方满意为止。因成品保护不力造成的损失由乙方承担。

　　⒎乙方要做好劳动保护工作，在外墙、临边、高空作业要系好安全带，挂在到可靠地点，高挂低用，不得低挂高用，不系安全带严禁空调安装作业。

　　⒏乙方要确保无伤亡事故、无火灾事故发生。如发生着火、触电、高空坠落、物体打击、机械伤害、中毒、中暑、伤亡等安全事故，造成的所有损失和责任均由乙方承担，与甲方无关。

　　⒐乙方要做好建筑物、管线、室内物品的保护工作，做好安全警械和安全防护工作，不得伤害到他人，否则造成的损失由乙方承担。

　　⒑乙方在安装中产生的废渣、废液、废弃物，不准乱倒、乱放，要及时清理到甲方指定地点，做到活完场地清。

　　⒒乙方要遵纪守法，不得发生盗窃现象，否则要进行处罚。

　　第三条本协议一式两份，甲乙双方各持一份，自双方签字盖章后生效，具有同等法律效力。

　　甲方（签字）： 乙方（签字）：

　　地址：地址：

　　委托代理人：委托代理人：

　　电话：电话：

　　日期：年月日日期：年月日

空调安装安全协议书6

　　1、工程开工之前要与设计师确定分配位置、贴砖拼花及纹理安排。

　　2、材料进场后，要自行清点数量，检查有无损坏及质量问题，如有问题应及时与公司联系。不得私拿工地材料，一经发现，作出三倍赔偿。

　　3、铺砖前应选砖，如有腰线要确定排列之高低位置，瓷砖必须符合垂直、水*要求，无色差，无空鼓，无裂砖。如有要求排水的地方，必须放坡0.5%——1%，出现滞水，倒流需返工，则所有返工的材料及人工费由自行承担。

　　4、当瓷砖贴到一半时，要及时检查瓷砖数量是否足够，若不够要及时通知工程负责人。每天保持施工场地干净整洁，并定期将垃圾运往楼下物业指定垃圾场。

　　5、不得向客户收取费用。图纸更改，尺寸变动，增减项目必须经公司同意方能施工，私自施工则一切后果自行承担。

　　6、施工时要小心搬运，勿撞坏其它成品，并且时刻注意施工安全，若发生任何工伤事故则自行负责。

　　7、严格按《施工计划》规定的期限完工，延期1天罚款50元。

　　8、公司会扣留 5% 的工程担保金，在1年的保修期内，有任何质量问题必须及时到场处理，如延误或推托不去，则不退还工程质保金。

　　以上规则未能尽录，希严守自律。如果全年没有任何责任事故发生且均能按时或提前完工，年终公司将给予奖励。

　　工 程 名 称:

　　责任人签名: 日期

空调安装安全协议书7

　　甲方：XX

　　乙方：北京有限公司

　　为了搞好空调安装工程的安全工作，经双方协商同意签订本协议。

　　第一条、本协议为

　　合同（合同编号：）的附件。

　　第二条、甲方安全责任

　　甲方在乙方进行空调安装前，对乙方现场负责人进行口头安全教育，甲方现场安全负责人为，其教育的主要内容为与安装有关联的安全注意事项。

　　第三条、乙方安全责任

　　1、乙方自备空调安装所需要的机械、设备、工具、材料，并负责提供安装人员的安全带、安全帽、面罩等劳动保护用品。

　　2、乙方负责对安装人员的.安全和治安教育，严格按照国家和北京市相关安全操作规程安装，做好安全防范措施，做到安全文明施工。

　　3、乙方在安装前，必须与甲方签订安全协议书，否则视为乙方擅自施工，后果自负。

　　4、乙方要做到合法用工，相关证件齐全，如乙方违法用工造成的损失由乙方承担。

　　5、乙方进场后要服从甲方的指挥，接受甲方的监督，甲方有检查处理的权利。

　　6、乙方要做好成品保护工作，不得污染和损坏原有装饰、设备、设施，否则要进行清理、恢复原样，或进行赔偿，达到甲方满意为止。因成品保护不力造成的损失由乙方承担。在安装完成后，基建部安排专业工程师核查原有设施恢复情况，如达不到甲方要求，根据实际情况进行扣款处理。

　　7、乙方要做好劳动保护工作，在外墙、临边、高空作业要系好安全带，挂到可靠地点，高挂低用，不得低挂高用，不系安全带严禁空调安装作业。

　　8、乙方要确保无伤亡事故、无火灾事故发生。如发生着火、触电、高空坠落、物体打击、机械伤害、中毒、中暑、伤亡等安全事故，造成的所有损失和责任均由乙方承担，与甲方无关。

　　9、乙方要做好建筑物、管线、室内物品的保护工作，做好安全警械和安全防护工作，不得伤害到他人，否则造成的损失由乙方承担。

　　10、乙方在安装中产生的废渣、废液、废弃物，不准乱倒、乱放，要及时清理到甲方指定地点，做到活完场地清。

　　11、乙方进入甲方单位大门后严禁吸烟，每发现一次每人罚款500元。

　　12、乙方要遵纪守法，不得发生盗窃现象，否则要进行处罚。

　　第四条、本协议一式两份，甲乙双方各持一份，自双方签字盖章后生效，具有同等法律效力。

　　甲方（章）：XX

　　乙方（章）：北京有限公司

　　地址：XXXXXXXXXX

　　地址：XXXXXXXXXX

　　法定代表人或委托代理人：

　　法定代表人或委托代理人：

　　电话：XXXXXX

　　电话：XXXXXX

　　日期：20xx年06月03日

　　日期：20xx年06月03日

空调安装安全协议书8

　　甲方：河南海仙子科贸有限公司

　　乙方： 经双方协商河南海仙子科贸有限公司

　　（甲方）经营出售的_______品牌空调商品，现委托给乙方安装，为了长期友好合作，双方应遵守以下条款：

　　一、 乙方具有相应的技术资质证明、专业的安装队伍，熟悉制冷技术原理，具 有熟练安装和维修制冷空调器的能力，有相应的工具装备。

　　二、 乙方上门安装空调时，遵守品牌厂家的执行标准，做到仪表大方、着装整 齐，不得在安装过程中向用户吃拿卡要，如果造成投诉，甲方依据厂家相应的处罚标准将对乙方进行处罚。

　　三、 乙方在安装完成后，及时向甲方提供安装卡，以便甲方向厂家报单。

　　四、 空调安装过程中因自身质量问题不能安装或不能正常使用的甲方应及时调 换，如因乙方安装操作不当致使空调不能正常使用，乙方应在24小时之内上门维护，直至故障排除。乙方应遵守厂家制定的安装质保____个月的标准，在此期间空调因安装造成的故障，乙方应及时上门维护。

　　五、 乙方应严格执行安全操作标准，安装过程中因操作不当造成自身安全问题， 乙方自己承担责任。

　　六、 甲方对乙方的安装费用进行按月及时结算，不得拖欠。

　　未尽事宜：

　　甲方：河南海仙子科贸有限公司（盖章）

　　乙方：（盖章） 代表签字：

　　代表签字:

　　日期：20XX年X月XX日

空调安装安全协议书9

　　甲方：_____合同编号：____

　　乙方：____

　　根据《中华人民共和国合同法》等有关法律法规规定，本着*等、自愿的原则，甲乙双方就甲方空调维修保养事宜达成如下协议：

　　第一条、合同概况

　　1、合同地点：____

　　2、合同总价：____元整（按照甲方机组总数计算，不论大小型号*均每台__元整）

　　3、保养日期：____年__月__日

　　4、结束日期：____年__月__日

　　5、付款方式：甲方在合同签订日，以转账方式一次性付清保养款。

　　第二条、保养要求

　　保养人员要求：乙方工作人员在现场作业时，应遵守甲方的相关制度，对于特殊工种，乙方现场施工人员应做好安全防护准备工作，由此带来的任何后果由乙方承担。

　　第三条、保养质量及说明

　　保养质量：严格按照空调系统维护保养手册，进行空调保养。保养质量遵照国家规范和行业标准以及甲方要求，保质保量完成各项保养项目。具体内容如下：

　　乙方定时为用户提供一年四次上门巡检服务。

　　1、空调室外机：用空调专用清洗剂清洗冷凝器，电机电路安全检查、制冷系统压力、电流测试、补加氟利昂。

　　2、空调室内机：过滤网清洗，电路检查测试、蒸发器和排水管路及电器系统等部份的运行情况调整；每年夏冬之初进行一次杀菌、消毒、净化处理，去除微生物滋生，消灭细菌根源，使风机所送调节风符合空气卫生标准。

　　3、排除发现的故障、更换损坏的配件。

　　4、调整控制器程序，调整系统运行压力，清洁空气过滤网、冷凝器加湿器等设备。

　　5、以优惠的价格为用户提供各种空调配件。

　　第四条、服务界定范围

　　1、与设备无关的供水及排水系统、设备本体以外的任何供电系统，乙方不负责维保。

　　2、供电系统、电柜的外壳、线管、支架等不可保养之设备，乙方不负责维保。

　　3、各设备电系统以设备电源接线端子为界。

　　4、本合同乙方所述的服务费用不包含由于人为原因，或其它不可抗力等原因造成的设备损毁进行维修所需的人工费、零配件及材料成本费等；不含甲方设备改造、更换、迁徙变动等原因造成的费用，涉及该费用将用乙方最优惠价格向甲方另行收取。

　　5、乙方不对甲方自行购买的零配件质量问题承担任何责任。乙方对自己提供的零配件承担壹年的质量保证。

　　6、乙方不承担任何意外，损伤、破坏、遗失或损坏的责任，除非是乙方服务人员的疏忽所致。

　　7、甲方应配备消防设施及其它火灾保险，乙方不负责火灾责任及其它灾难性赔偿。

　　8、保养合约签订前，空调设备必需是正常的，如果是坏机必需先维修好，维修费另算。

　　第五条、甲乙双方责任

　　一、乙方责任：

　　1、严格按公司空调维保手册向甲方提供空调维保服务。

　　2、接受甲方监督，确保服务到位。

　　3、乙方负责人全面负责施工现场的管理工作，对施工现场的设备及人员安全负责，并遵守相关规定。

　　4、更换的故障零配件交甲方检查。

　　二、甲方责任：

　　1、为乙方出入空调维保工作提供方便。

　　2、提供完整的空调技术资料。

　　第六条、保养服务条款

　　服务期内，空调设备发生故障无法运行时（如空调停机、控制器故障，高温告警等）乙方将在24小时内派出专业技术工程师到达现场，易耗配件包括空气过滤网、风机电容、压缩机电容、氟利昂由乙方免费提供；非易耗配件电机、电脑板、四通阀、压缩机）发生损坏，由乙方以优惠价更换维修。

　　第七条、因发生不可抗力因素致使合同不能正常履行的，由双方友好协商解决。

　　第八条、本合同自双方签字盖章之日起生效。

　　第九条、本合同一式贰份，甲乙双方各一份。自双方签字盖章起成立，依法生效，并具有同等法律效力。

　　甲方：____法定代表人：____

　　乙方：____法定代表人：____

　　__年__月__日

空调安装安全协议书10

　　甲方：

　　乙方：

　　为了搞好空调安装工程的安全工作，经双方协商同意签订本协议。

　　第一条 甲方安全责任

　　甲方在乙方进行空调安装前，对乙方现场负责人进行口头安全教育，甲方现场安全负责人为 ，其教育的主要内容为与安装有关联的安全注意事项。

　　第二条 乙方安全责任

　　⒈乙方自备空调安装所需要的机械、设备、工人具、材料，并负责提供安装人员的安全带、安全帽、面罩等劳动保护用品。

　　⒉乙方负责对安装人员的安全和治安教育，严格按照国家相关安全操作规程安装，做好安全防范措施，做到安全文明施工。

　　⒊乙方在安装前，必须与甲方签订安全协议书，否则视为乙方擅自施工，后果自负。

　　⒋乙方要做到合法用工，相关证件齐全，如乙方违法用工造成的损失由乙方承担。

　　⒌乙方进场后要服从甲方的指挥，接受甲方的监督，甲方有检查处理的权利。

　　⒍乙方要做好成品保护工作，不得污染和原有装饰、设备、设施，否则要进行清理、恢复原样，或进行赔偿，达到甲方满意为止。因成品保护不力造成的损失由乙方承担。

　　⒎乙方要做好劳动保护工作，在外墙、临边、高空作业要系好安全带，挂在到可靠地点，高挂低用，不得低挂高用，不系安全带严禁空调安装作业。

　　⒏乙方要确保无伤亡事故、无火灾事故发生。如发生着火、触电、高空坠落、物体打击、机械伤害、中毒、中暑、伤亡等安全事故，造成的所有损失和责任均由乙方承担，与甲方无关。

　　⒐乙方要做好建筑物、管线、室内物品的保护工作，做好安全警械和安全防护工作，不得伤害到他人，否则造成的损失由乙方承担。

　　⒑乙方在安装中产生的废渣、废液、废弃物，不准乱倒、乱放，要及时清理到甲方指定地点，做到活完场地清。

　　⒒乙方要遵纪守法，不得发生盗窃现象，否则要进行处罚。

　　第三条本协议一式两份，甲乙双方各持一份，自双方签字盖章后生效，具有同等法律效力。

　　甲方（签字）： 乙方（签字）：

　　地址：地址：

　　委托代理人：委托代理人：

　　电话：电话：

　　日期：年月日日期：年月日

安装协议书 (菁华10篇)（扩展3）

——安装协议书 (菁华5篇)

安装协议书1

　　_________广播电视局网络信息中心(以下简称“甲方”)与有线数字电视用户_______________(以下简称“乙方”)就申请安装有线数字电视达成以下协议：

　　第一条申请

　　1.乙方申请开户时，需持本人有效身份证到甲方指定的服务网点办理开户手续。

　　2.原有线电视用户可直接申请，并于一个工作日内予以开通，初次入网的`用户需缴纳有线电视初装费、入网费。

　　3.收视有线电视境外电视节目需按规定进行审批。

　　第二条收费

　　4.乙方收看_____有线数字电视，除基本节目外，其他节目可以自行选择，按节目资源收费标准实行年度一次性预缴收视费，逾期没有续缴费的用户，甲方将暂停提供服务。原有线模拟电视基本节目资费标准不变。

　　5.本协议代为甲方有线数字电视费用托收协议，由甲方提供收费数据给银行作为划款的依据。乙方同意其付款银行通过电脑网络将自己的账户款自动划至甲方账户。并保证提供给甲方的资料正确、真实。

　　6.乙方应确保在甲方指定的缴费银行账户上有足够的资金，如因账户冻结或余额不足等原因而未能划款向甲方银行支付收视费，甲方有权暂停服务，并每天按应交费总额的3‰收取违约金。

　　7.乙方对有线数字电视收费有疑问，可向甲方查询，甲方有责任向乙方提供相关费用查询。

　　第三条使用与维修

　　8.收看数字电视必须是在数字电视已开通的范围内、*注册手续并按时缴纳费用的有线电视合法用户。

　　9.甲方承诺向乙方提供有线数字电视服务，乙方有权监督服务质量，并提出批评、建议及申告。

　　10.机顶盒及软件实行一年内包修、_______天内包换服务(非人为损坏)。包修期以外，负责终身维修，收取维修成本费。

　　11.乙方私自更改有线电视线路、变更机顶盒使用注册地址和不良操作，导致收视效果不好，甲方不承担责任。

　　12.甲方传输的有线数字电视节目，若因国家政策变更、不可抗力因素、资费调整等客观原因而无法继续提供给乙方时，甲方有权暂停或调整节目的内容、频道以及节目数量，并且甲方将以业务通告的方式通过公共媒体通知乙方。

　　13.有线数字电视传输网络如发生意外、出现信号异常情况，甲方应及时处理，乙方收视费不做延续。

　　14.乙方因故需要报停、恢复、节目变更、机顶盒转让、过户和迁移，应到甲方营业厅办理相关手续，缴纳相关费用。

　　15.凡因乙方开户时登记不详，联系电话、通信地址和邮编不准确，或变更后未及时办理手续，造成服务延误，甲方不负责任。

　　16.协议履行过程中如发生争议，双方协商解决，协商不成时，双方都可向人民法院提起诉讼。

　　17.团购用户除此协议外，需与甲方另行协议。

　　18.租用机顶盒的有线电视用户，除此协议外，需同意甲方机顶盒租用细则所列的条款。

　　联系电话：_______________

安装协议书2

　　甲方(工程发包方)： 洛阳建工集团有限公司

　　乙方(工程承包方)：洛阳建工集团有限公司58中学项目部

　　甲方工程由乙方承包施工。为明确双方安全责任，防止乙方施工人员发生事故，经双方协商签订协议如下：

　　一、甲方的安全责任：

　　I、涉及起重设备安装的工作，应派专人进行检查、督促，及时协调和解决施工中出现的'问题。

　　2、开工前应对乙方单位负责人和有关工程技术人员进行安全技术交底。

　　3、在安装区域内作业有可能造成生产设备停电、停运事故的，应要求乙方单位事先制订工作的“三措施”(即：组织措施、技术措施、安全措施)，并审查和监督实施。

　　4、对乙方单位负责签发的工作票进行会签。

　　5、向工作班成员交待安全注意事项，施工时严格实施监护。

　　6、应给乙方施工人员办理配有本人照片的“胸卡”证，并在上岗时佩戴。

　　7、不得安排乙方单位人员从事与其承包工程无关的工作。

　　8、工程竣工后，应组织验收，对设备的安全、质量情况作出综合评价。

　　二、乙方的安全责任：

　　1、组织施工人员学*《起重设备安装安全工作规程》、《起重设备安装安全工作规定》以及甲方颁发的有关安全生产规程制度，派出的施工人员必须是经甲方安全教育培训、考试(或考核)合格的人员，涉及进入甲方生产、办公场地的施工项目，乙方施工人员应佩戴甲方核发的胸卡。乙方不得派未经甲方安全教育培训、考试(或考核)合格的人员进入施工现场工作。

　　2、复杂或危险性较大的环节，应制订施工“三措施”。经甲方审查合格后贯彻实施。

　　3、工程开工前必须对全体安装施工人员进行安全、技术交底，使全体施工人员均掌握工程状况、特点及施工“三措施”，并对现场施工安全负责。

　　4、施工中必须严格执行《起重设备安装安全工作规程》、《起重设备安装安全工作规定》和甲方单位对安全、文明施工的有关规定和要求。进入安装现场区域内施工，必须按规定严格执行工作票制度。对规定可以不使用工作票的工作，开工前应得到值班人员的同意。

　　5、开工前应对安装施工、工器具及安全防护设施进行检查，确保符合安全规定并不超过检验周期。

　　6、必须按国家规定为施工人员配备合格的职业防护用品、用具；不得使用未成年工和不适应现场安全施工要求的老、弱、病、残人员；对特种作业的工作应派经过有关部门安全技术培训合格的持证人员。

　　7、必须接受甲方的安全监督、管理和指导，企业负责人(安全施工第一责任人)对甲方安全管理人员提出的意见必须及时整改，否则，甲方有权责令乙方停止施工，由此造成的一切损失由乙方承担；若发生人身事故和不安全情况，乙方必须立即报告甲方单位负责人。

　　8、乙方施工人员在施工过程中不得擅自进入非施工作业的甲方其它生产、办公场所，不得擅自操作任何电气设备。如有可能触及或接*高压设备的情况时，必须停止施工并主动与甲方联系，待采取安全措施并经甲方许可后方可继续施工。

　　9、本工程不得再行转包。

　　三、施工期间甲方指派 同志负责联系、检查、督促乙方执行有关安全规定；乙方指派 同志负责本工程的安全工作。甲、乙双方应经常联系、相互协助，共同预防事故发生。

　　四、施工时乙方必须严格执行《起重设备安装作业安全工作规程》及各项施工安全措施。凡因乙方不认真执行安全措施和甲方有关安全指令引起的人身触电事故，由乙方承担责任。施工中发生非甲方造成的其他事故均由乙方承担责任并白行负责处理。

　　五、涉及须明确的本工程业务事项(工作范围、作业区域、工作票签发等)，另外附页。

　　六、其它需要约定的事项：无

　　七、本协议是工程承包合同的附件，经甲、乙双方签章后与合同文本同期生效。

　　本协议一式二份，甲、乙双方各执一份。

　　甲方代表(签字)： 乙方代表(签字)：

　　甲方单位盖章： 乙方单位盖章：

　　年 月 日 年 月 日

安装协议书3

　　甲方：塔吊使用单位： 宁夏吉运建筑安装有限公司第三分公司欧景豪庭项目部 乙方：塔吊安拆单位： １、甲方委托乙方安装（拆卸）一台 QTZ 型塔吊，时间xx年3月 日至xx年3月 完成。

　　２、安装地点： 灵武市中银欧景豪庭二期工地，由甲方负责清理现场障碍物，并提供所需的配电资源。安装前甲方应向乙方提供符合厂家说明书的砼基础及相关塔吊手续。

　　３、甲方制作基础前，应避免塔吊间打架互碰、带地下室工程，应注意基础深度与地下室深度一致，保证砼基础坚固，如因上述情况，造成塔吊倒翻等一切损失均由甲方负责，由此导致的验收不合格，乙方概不负责。

　　４、由乙方向甲方提供塔吊安装（拆卸）方案，资质证书，技术交底等相关资料。

　　５、在安装和调试过程中，甲方应无偿向乙方提供2-3名力工以及调试的试件。

　　６、乙方在立、放塔过程中所发生的.工伤事故，属于甲方责任甲方承担，属于乙方责任乙方承担。

　　７、塔吊安装或拆卸完工后甲方必须付清乙方人工费、吊车费和运输费。手续费等塔吊经检测部门检验合格后，甲方一次性付清，检测费由甲方承担，检测塔吊安装不合格，乙方应及时给予返工，返工费用由乙方承担。

　　８、塔吊安装或（拆卸）完毕后，经有关部门检测合格后，即乙方工作结束，如以后因甲方操作失误等因素而造成的事故，均和乙方无关。

　　双方签字后即具法律效力。其它未尽事宜双方可订补允协议，补充协议与本合同具有同等法律效力。

　　补充协议：

　　甲方代表： 乙 方：

　　日 期： 日 期：

　　年 月 日 年 月 日

安装协议书4

　　甲方：

　　乙方：

　　根据《中华人民共和国合同法》规定，双方在*等互利的基础上，经协商一致，就客户单位：项目，由甲方委托乙方安装，并达成以下约定事项：

　　一、工程概况：

　　安装电梯，数量（大写）xx台，安装电梯，数量（大写）xx台。

　　二、工程总金额

　　1、本协议最终结算总价：人民币（大写）RMB:元，￥元。

　　2、工程在当地技监局办理开工告知及竣工检验时所发生的收费由甲方承担。

　　三、结算方式：

　　1、安装进场后预付30%，产品经安装调试全部完毕后再付40%，余款在产品经当地质量结束监督部门检验合格后（取得验收合格证及检验报告书并移交清后）一次性付清。（亲子活动安全协议书）

　　四、工期

　　安装时间：天

　　五、质量验收依：

　　根据国家标准GB7588、GB/T10059，GB/T10058，GB10060等要求，并结合甲方的安装质量检验标准要求。

　　六、甲方责任：

　　1、确保货物按时发运到工地现场，并配合解决承包方在施工过程中的需求电梯安装协议书电梯安装协议书。

　　2、提供安装过程中的技术支持服务。

　　3、按合同约定的时间向承包方支付安装工程款。

　　4、提供安装施工图纸及资料。

　　5、负责出厂产品的制造质量和发货质量。

　　七、乙方责任：

　　1、严格按照国家标准和甲方安装质量标准要求组织施工。

　　2、在货物到现场后即组织安装人员进行开箱验收，并及时向甲方反馈开箱缺错件星系，验收后的物资由乙方负责现场保管，若有缺失，则自行承担赔偿责任。3、在规定的期限内，及时对厂检及质量技术监督部门验收中发现的质量问题进行整改。

　　4、若因安装质量问题造成安装复检的，则承担发生的复检费

　　5、严格按要求填写公司所提供的工程施工资粮，做到及时记录，填写规范电梯安装协议书合同范本。

　　6、经检验合格后的电梯应及时向甲方移交电梯的相关物品，若经授权代表甲方向用户移交时，则应按公司的相关规定办理移交手续。

　　7、安装过程中发现的产品质量问题，应书面形式记录，待安装完毕后需移交检验人员。

　　8、乙方应确保安装工期，除因甲方原因和不可抗力因素外，若因工期延误造成所示的则应由乙方承担，同时甲方有权按规定收取300元/天的误工费。

　　9、必须严格遵守公司的'规章制度和客户单位的规章制度，与客户做好必要的联络。

安装协议书5

　　甲方：

　　乙方：

　　依照《中华人民共和国合同法》及有关法律、行政法规的规定，遵循*等、自愿、公*和诚实守信的原则，经双方协商一致，就甲方生产车间电路拆除与安装承包给乙方达成以下条款：

　　第一条：工程概况

　　1、工程地点:

　　2、工程承包方式：乙方承包所有清工及材料。

　　3、工期_____年_____月_____日至_____年_____月_____日

　　4、合同价款：本合同工程预算造价人民币(￥元)，若要变更施工内容，变更材料，工程造价按实计

　　第二条：乙方承包内容：

　　1、电路开槽、布线、穿线、埋槽;

　　2、安装配电箱六个(每个里面安装250A自动空气开关一个、100A自动空气开关两个、63A自动空气开关四个、20A自动空气开关两个及其他辅助照明开关)

　　3、通往车间主电路电源线两根(75*方多股铜芯电缆)

　　4、配电箱通往个机器设备电源线(根据设备负荷大小所用电缆线号不等)

　　5、所有设备电路检修及损坏部件更换安装

　　6、照明电源及开关插座面板安装

　　7、后期灯具的安装

　　8、其他收费项目另计。

　　第三条：关于工程质量及验收的约定

　　1、本工程应严格执行国家《住宅装饰装修工程施工规范》GB-20xx和《建筑装饰装修工程质量验收规范》GB-20xx并参照其它地方标准、质量评定验收标准。

　　2、由于乙方技术差及不责任心不到位等自身原因造成质量问题，其返工费及材料费由乙方承担。

　　第四条：关于安全生产各防火的.现场治理的约定

　　1、乙方应协同甲方做好施工材料保管工作，禁止闲杂人员进入现场

　　2、施工期间乙方工作人员不得在电线、电缆、易燃品附*抽烟，否则罚款500元。，

　　第五条：工程付款方式、结算的约定

　　1、施工人员入场10日内支付工程款工程过半(完成总面积的50%)支付工程款30%元，电路完工后支付工程款的30%元，整体竣工验收合格交付使用60日后支付10%元。

　　第六条：纠纷处理

　　因工程质量双方发生争议时，双方协商解决，当事人不愿意协商、调解解决，或协商、调解不成时，可按本合同约定向人民法院提起诉讼。

　　第七条：全同的变更和解除

　　1、合同经双方签字生效后，双方必须严格遵守。任何一方需变更合同内容，应约协商一致后，重新签订补充协议。合同签订施工前，一方要终止全同，应以书面形式提出，并按合同总价款5%支付违约金，并办理终止合同手续。

　　2、施工过程中任何一方担出终止合同，须向另一主以书面形式提出，经双方同意办理清算手续，订立终止合同协议，解除本合同。

　　第八条：其它约定

　　1、因气候、停电等不可抗力或不可预见因素造成的工期延误，经双方确认后可以顺延。

　　2、甲方在入住前可以要求乙方现场配合其他工种的交叉施工。

　　3、保修期内由于乙方的施工各配造成的质量问题由乙方免费维修，在接到甲方通知后48小时内必须到达现场。

　　第九条：附则

　　1、本合同经甲、乙双方签字(盖章)后生效，合同履行完毕后终止。

　　2、本合同签订后工程不得转包。

　　3、本合同一式两份，甲、乙双方各执一份。

　　5、工程保修期2年，过了保修期乙方来维护甲方应支付相应费用。

　　甲方签字(盖章)乙方签字(盖章)

　　___年___月___日___年___月___日

安装协议书 (菁华10篇)（扩展4）

——工程安装协议书 (菁华5篇)

工程安装协议书1

　　发包方（甲方）：

　　负责人：

　　承包方（乙方）：

　　负责人：

　　根据《中华人民共和国合同法》和《建筑法》及相关规定，为明确甲乙双方在施工过程中的权利、义务，保护双方合法权益，结合本工程的具体情况，双方协商一致，达成如下协议：

　　一、工程概况

　　1、工程名称：

　　2、工程地点：

　　3、工程规模：

　　4、承包方式：

　　5、工程内容：

　　6、工程总价：

　　二、工程量

　　本工程按照实际施工面积计算工程量。

　　三、付款方式

　　1、合同签订三日内，甲方支付乙方人民币___________元的工程定金；

　　2、当乙方完成全部工程量的50%时，甲方支付乙方人民币_____________元工程款；

　　3、乙方全部工程完工，甲方再支付乙方人民币____________元工程款；

　　4、在全部工程竣工验收合格乙方提交结算报告且工程交付甲方后，双方进行结算，工程结算值确定后十日内，甲方支付至工程款结算值的______%；

　　5、余款______%作为工程质量保证金，如工程无质量问题，甲方在一年后无息付清。

　　四、工程期限

　　1、开工日期：________年______月______日；竣工日期：________年______月______日；

　　工期天数：________日历天（包括法定节假日、交叉施工和配合施工等待时间）

　　2、非乙方原因造成的停电、停水及不可抗力因素影响，致使停工或无法正常施工的，经甲方确认后，工期相应顺延。

　　五、材料设备

　　1、本工程的所有材料均由乙方负责供应，乙方应根据甲方以确认的材料及合同文件、采购计划等规定进行采购。

　　2、对于乙方使用的材料，甲方有权在施工过程中予以调整，在材料进场前的调整其损失由乙方负责，若材料进场后调整所产生的损失由甲方负责。甲方调整时，对于使用的材料以甲方确认的为准、任何调整均以书面通知乙方。

　　3、乙方在签订材料供货合同前，无偿向甲方提供样品并注明型号、规格、产地、计量单价等内容及材料质保书、产品合格证书、环保认证书，该类材料样品将被封存，以作规范及竣工结算标准。未经甲方书面同意，不得再作任何更改。甲方对任何样品的封存、认可，并不会解除乙方对材料的质量保证责任。

　　4、材料的运输、装卸、保管保护。

　　本工程施工用材料由乙方负责运至仓储场地卸车并保管保护，运输、装卸、保管保护等费用，均由乙方承担，如施工现场有仓储场地，甲方可免费提供，没有仓储场地或不足的，由乙方自行解决，且不得要求延长工期或增加费用。双方明确，凡运入甲方施工现场的材料设施设备，其所有权均转让甲方所有，施工完毕后，对于剩余的部分，经甲方同意后，乙方可自行运出。

　　六、质量要求、竣工验收与保修

　　1、本工程适用于中华人民共和国现行施工验收规范及本合同中有关规定，工程质量必须同时达到行业标准、国家标准及本合同质量要求，前述标准不一致的，以高者为准。在施工过程中，甲方有权决定增减施工项目，乙方应按照调整后的图纸施工。增减项目的部分工程结算，按本合同约定进行结算。

　　2、如双方对工程质量有异议，可申请工程检验，检验费暂由申请方垫付；待检验结果确定后，如工程质量合格，所需检测费用有甲方承担，如工程质量不合格，检测费用由乙方承担，乙方并应当在甲方指定期限内修复完毕，达到合同约定标准，如需进行二次检测，所需费用均由乙方承担。

　　3、工程竣工后，乙方应及时书面通知甲方进行验收。

　　工程竣工验收合格后，从验收合格之日起三日内，乙方向甲方移交完毕。如甲方无故拒不按期接管，致使验收合格后的工程发生损失，应由甲方承担。工程未经验收，甲方提前使用或擅自动用，由此发生的质量或其它问题，由甲方承担责任。

　　4、工程保修期为________年。保修期内确因乙方责任造成质量问题，乙方应负责在甲方指定的期限内无偿修复。凡属保修范围内经乙方保修的项目或部位，其保修期为该应修项目或部位修复完好并通过甲方或业主验收之日另行起算。

　　七、甲方的其他责任

　　1、协助乙方办理装修有关手续（包括消防、水、电、暖气、煤气、改动结构等）。

　　2、甲方负责提供施工用水源、电源接驳位置，但到具体作业区的二次接线及计量表由乙方自费接驳、安装，施工水、电费由乙方自行承担。

　　3、按时支付工程款，不得拖延。

　　八、乙方的其他责任

　　1、组织富有经验的施工队伍，严格按照甲方确认的设计图纸及国家装饰、装修的有关规定，进行施工。

　　2、乙方应当在本合同签订同时向甲方提交相应的施工组织设计及进度计划表，经甲方审核后执行，但甲方的审核并不视为对该施工组织设计、进度计划表承担责任。

　　3、乙方负责已完成工程的成品保护，直至乙方将竣工验收合格的工程交付甲方时止，承担成品保护所需全部费用。

　　4、未经甲方书面确认不得将工程转包或转让、分包给任何第三方，否则，甲方有权解除合同。

　　5、隐蔽工程在隐蔽前，必须报经甲方代表检查验收，否则不得施工，甲方并有权要求重新检查验收，因此而造成的.损失由乙方承担，工期不予延长。

　　九、违约责任

　　1、工程未按期开工或竣工或未按进度计划中的各阶段工期履行或逾期履行其他义务的，每逾期一日，乙方应当承担________元的违约金。

　　2、乙方施工工程未按本合同规定履行并经甲方提出仍不能改正时，甲方有权解除本合同，乙方并应当承担本合同总价款________%的违约金，由此引起的经济损失（包括给甲方造成的损失），由乙方承担。

　　3、乙方在售后服务期间未履行应负的责任与义务，乙方应当向甲方承担本合同总价款________%的违约金。

　　4、甲方逾期付款的，每逾期一日，应当承担应付款额按同期银行存款利率计算的违约金。

　　十、争议的解决

　　本合同在履行期间，当双方发生争议时，应当通过协商解决。双方协商不成时，可向工程所在地人民法院审理。

　　十一、附则

　　1、本合同自双方代表签字后生效。

　　2、本合同一式________份，甲、乙方各________份，具有同等法律效力。

　　3、本合同未尽事宜，双方协商解决。

　　甲方：

　　地址：

　　联系人：

　　签订地点：

　　签订时间：________年______月______日

　　乙方：

　　地址：

　　联系人：

　　签订地点：

　　签订时间：________年______月______日

工程安装协议书2

　　为了改善公司办公楼环境，杜绝因窗户破损而产生的危险，甲方决定将所有窗户更换为塑钢窗。此项工程经甲、乙双方共同协商，依据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》以及有关法律，遵循*等、自愿和诚实信用的原则，结合该工程的实际情况签订本合同，望共同遵照执行。

　　一、工程概况

　　1.名称：安装塑钢窗。

　　2.地点：_____________________

　　3.承包方式：采取大包干的形式。

　　二、结算方式

　　按投标的'中标价格_______元／ m进行结算，面积在完工后按实际测量面积进行结算，乙方必须开据税票。

　　三、甲方责任

　　1.提供现有的水、电、路及其场地。

　　2.及时提供施工方案。

　　3.负责乙方施工时的水、电费。

　　四、乙方责任

　　1.严格按照安全生产要求施工，施工过程中发生的一切安全事故和纠纷由乙方自行负责。

　　2.每一单项工程乙方必须按甲方的施工方案进行施工，完工后由甲方验收认可，方能结算。如遇特殊情况，甲、乙双方共同协商处理。

　　3.施工时乙方必须处理协调好与邻组的地方关系。

　　五、工程质量

　　1.乙方必须接受甲方和见证方的施工质量监督。

　　2. 服从甲方和见证方的施工方案。

　　3.凡因施工质量问题造成的一切经济损失由乙方自行负责。

　　六、付款方式

　　工程全部完工经甲方验收后结算一次性付清。

　　七、工期及其奖励办法

　　本工程从_______年_______月_______日至_______年_______月_______日止完工，工期延误罚款_______元整。

　　八、其他

　　1.本合同在执行中若出现争议和纠纷，双方应友好协商，无法解决时，任何一方均可向仲裁机构申请仲裁，或向法院申请按照法律程序解决。

　　2.本协议自双方代表认可之日起生效，一式两份，双方各执一份，具有同等法律效力。

工程安装协议书3

　　发包人（全称）：

　　承包人（全称）：

　　依照《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及其他有关法律、行政法规，遵循*等、自愿、公*和诚实信用的原则，双方就本建设工程施工事项协商一致，订立本合同。

　　一、工程概况

　　1、 工程名称：

　　2、工程地点：

　　二、工程承包范围1、工程承包范围：见技术协议

　　三、合同工期：

　　四、工程质量标准：

　　五、合同价款

　　六、组成合同的文件：

　　1、本合同协议书；

　　2、中标通知书；

　　3、技术协议和安全协议；

　　4、投标书及其附件；

　　5、本合同专用条款；

　　6、本合同通用条款；

　　7、标准、规范及有关技术文件；

　　8、图纸；

　　9、工程量清单；

　　10、工程报价；

　　11、工程进度、质量、安全管理办法及奖惩规定。

　　双方有关工程的洽商、变更等书面协议或文件视为本合同的组成部分。

　　七、本协议书中有关词语含义与本合同第二部分《通用条款》中分别赋予它们的定义相同。

　　八、承包人向发包人承诺按照合同约定进行施工、竣工，并在质量保修期内承担工程质量保修责任。

　　九、发包人向承包人承诺按照合同约定的期限和方式支付合同价款及其他应支付的款项。

　　十、合同生效合同订立时间：

　　合同订立地点：

　　本合同双方约定：由双方法定代表人或委托代理人签字盖章并递交履约保函后生效。

　　发包人 （公章）： 承包人 （公章）：

　　内蒙古丰镇发电厂 *化学工程第十一建设公司

　　法定代表人： 法定代表人：

　　委托代理人： 委托代理人：

　　地址： 地址：

　　电话： 电话：

　　开户银行： 开户银行：

　　开户单位：

　　帐号： 帐号：

　　传真： 传真：

　　邮政编码： 邮政编码：

　　日期： 年 月 日 日期： 年 月 日

　　第二部分 通用条款

　　一、词语定义及合同文件

　　1、词语定义下列词语除专用条款另有约定外，应具有本条所赋予的定义：

　　1.1通用条款：是根据法律、行政法规规定及建设工程施工的需要订立，通用于建设工程施工的条款。

　　1.2专用条款：是发包人与承包人根据法律、行政法规规定，结合具体工程实际，经协商达成一致意见的条款，是对通用条款的具体化、补充或修改。

　　1.3发包人：是具有工程发包主体资格和支付工程价款能力的当事人。

　　1.4承包人：是被发包人接受的具有工程施工承包主体资格的当事人。

　　1.5项目经理：指承包人在专用条款中指定的负责施工管理和合同履行的代表。

　　1.6监理单位：指发包人委托的负责本工程监理并取得相应工程监理资质等级证书的单位。

　　1.7工程师：指本工程监理单位委派的总监理工程师或发包人指定的履行本合同的代表，其具体身份和职权由发包人承包人在专用条款中约定。

　　1.8工程造价管理部门：

　　1.9工程：指发包人承包人在协议书中约定的承包范围内的工程。

　　1.10合同价款：指发包人承包人在协议书中约定，发包人用以支付承包人按照合同约定完成承包范围内全部工程并承担质量保修责任的款项。

　　1.11追加合同价款：指在合同履行中发生需要增加合同价款的情况，经发包人确认后按计算合同价款的方法增加的合同价款。

　　1.12费用：指不包含在合同价款之内的应当由发包人或承包人承担的经济支出。

　　1.13工期：指发包人承包人在协议书中约定，按总日历天数（包括法定节假日）计算的承包天数。

　　1.14开工日期：指发包人承包人在协议书中约定，承包人开始施工的绝对或相对的日期。

　　1.15竣工日期：指发包人承包人在协议书中约定，承包人完成承包范围内工程的绝对或相对的日期。

　　1.16图纸：指由发包人提供或由承包人提供并经发包人批准，满足承包人施工需要的所有图纸（包括配套说明和有关资料）。

　　1.17施工场地：指由发包人提供的用于工程施工的场所以及发包人在图纸中（包括：厂区施工*面布置图、设计总*面图等）具体指定的供施工使用的任何其他场所。

　　1.18书面形式：指合同书、信件和数据电文（包括电报、电传、传真、电子数据交换和电子邮件）等可以有形地表现所载内容的形式。

　　1.19违约责任：指合同一方不履行合同义务或履行合同义务不符合约定所应承担的'责任。

　　1.20索赔：指在合同履行过程中，对于并非自己的过错，而是应由对方承担责任的情况造成的实际损失，向对方提出经济补偿和（或）工期顺延的要求。

　　1.21不可抗力：指不能预见、不能避免并不能克服的客观情况。

　　1.22小时或天：本合同中规定按小时计算时间的，从事件有效开始时计算（不扣除休息时间）；规定按天计算时间的，开始当天不计入，从次日开始计算。时限的最后一天是休息日或者其他法定节假日的，以节假日次日为时限的最后一天，但竣工日期除外。时限的最后一天的截止时间为当日24时。

　　2、合同文件及解释顺序

　　2.1合同文件应能相互解释，互为说明。除专用条款另有约定外，组成本合同的文件及优先解释顺序如下：

　　（1）本合同协议书（2）中标通知书（3）投标书及其附件（4）本合同专用条款（5）本合同通用条款（6）标准、规范及有关技术文件（7）图纸（8）工程量清单（9）工程报价单及预算书合同履行中，发包人承包人有关工程的洽商、变更等书面有效协议或文件视为本合同的组成部分，并装订成册、统一归挡。

　　2.2当合同文件内容含糊不清或不相一致时，在不影响工程正常进行的情况下，由发包人承包人协商解决。双方也可以提请负责监理的工程师作出解释。双方协商不成或不同意负责监理的工程师的解释时，按本通用条款第37条关于争议的约定处理。

　　3、语言文字和适用法律、标准及规范3.1语言文字本合同文件使用汉语语言文字书写、解释和说明。

　　3.2适用法律和法规本合同文件适用国家的法律和行政法规。需要明示的法律、行政法规，由双方在专用条款中约定。

　　3.3适用标准及规范双方在专用条款内约定适用国家标准、规范的名称；没有国家标准、规范但有行业标准、规范的，约定适用行业标准、规范的名称；没有国家和行业标准、规范的约定适用工程所在地地方标准、规范的名称。

　　国内没有相应标准、规范的，由发包人按专用条款约定的时间向承包人提出施工技术要求，承包人按约定的时间和要求提出施工工艺，经发包人认可后执行。发包人要求使用国外标准、规范的，应负责提供中文译本。

　　4、图纸

　　4.1发包人应按专用条款约定的日期和套数，向承包人提供图纸。承包人需要增加图纸套数的，发包人应代为复制，复制费用由承包人承担。发包人对工程有保密要求的，应在专用条款中提出保密要求，保密措施费用由发包人承担，承包人在约定保密期限内履行保密义务。

　　4.2承包人未经发包人同意，不得将本工程图纸转给第三人。工程质量保修期满后，除承包人存档需要的图纸外，应将全部图纸退还给发包人。

　　4.3承包人应在施工现场保留一套完整图纸，供工程师及有关人员进行工程检查时使用。

　　二、双方一般权利和义务

　　5、工程师

　　5.1发包人应在实施监理前将委托的监理单位名称、监理内容及监理权限以书面形式通知承包人。

　　5.2监理单位委派的总监理工程师在合同中称工程师，其姓名、职务、职权由发包人承包人在专用条款内写明。工程师按合同约定行使职权，发包人在专用条款内要求工程师行使某些职权前需要征得发包人批准的，工程师应征得发包人批准。

　　5.3发包人派驻施工场地履行合同的代表在本合同中也称工程师，其姓名、职务、职权由发包人在专用条款内写明，但职权不得与监理单位委派的总监理工程师职权相互交叉。双方职权发生交叉或不明确时，由发包人予以明确，并以书面形式通知承包人。

　　5.4合同履行中，发生影响发包人承包人双方权利或义务的事件时，负责监理的工程师应依据合同在其职权范围内客观公正地进行处理。一方对工程师的处理有异议时，按本通用条款37条关于争议的约定处理。

　　5.5除合同内有明确约定或经发包人同意外，负责监理的工程师无权解除本合同约定的承包人的任何权利与义务。

　　6、工程师的委派和指令6.1工程师可委派工程师代表，行使合同约定的自己的职权，并可在认为必要时撤回委派。委派和撤回均应提前7天以书面形式通知承包人，负责监理的工程师还应将委派和撤回通知作为本合同附件。工程师代表在工程师授权范围内向承包人发出的任何书面形式的函件，与工程师发出的函件具有同等效力。承包人对工程师代表向其发出的任何书面形式的函件有疑问时，可将此函件提交工程师，工程师应进行确认。工程师发出指令有失误时，工程师应进行纠正。除工程师或工程师代表外，发包人派驻工地的其他人员均无权向承包人发出任何书面指令。

　　6.2工程师书面指令、通知由其本人签字后，以书面形式交给项目经理，项目经理在回执上签署姓名和收到时间后生效。确有必要时，工程师可发出口头指令，并在48小时内给予书面确认，承包人对工程师的指令应予执行。工程师不能及时给予书面确认的，承包人应于工程师发出口头指令后7天内提出书面确认要求。工程师在承包人提出确认要求后48小时内不予答复的，视为口头指令已被确认。承包人认为工程师指令不合理，应在收到指令后24小时内向工程师提出修改指令的书面报告，工程师在收到承包人报告后24小时内作出修改指令或继续执行原指令的决定，并以书面形式通知承包人。紧急情况下，工程师要求承包人立即执行的指令或承包人虽有异议，但工程师决定仍继续执行的指令，承包人应予执行。因指令错误发生的追加合同价款和给承包人造成的损失由工程师代表单位承担。

　　本款规定同样适用于由工程师代表发出的指令、通知。

　　6.3工程师应按合同约定，及时向承包人提供所需指令、批准并履行约定的其他义务。由于工程师未能按合同约定履行义务造成工期延误，发包人应承担延误造成的追加合同价款，并赔偿承包人有关损失，顺延延误的工期。

　　*如需更换工程师，发包人应至少提前7天以书面形式通知承包人，后任继续行使合同文件约定的前任的职权，履行前任的义务。

　　7、项目经理

　　7.1项目经理的姓名、职务在专用条款内写明。

　　7.2承包人依据合同发出的通知，以书面形式由项目经理签字后交给工程师，工程师在回执上签署姓名和收到时间后生效。

　　7.3项目经理按发包人认可的施工组织设计（施工方案）和工程师依据合同发出的指令组织施工。在情况紧急且无法与工程师联系时，项目经理应当采取保证人员生命和工程、财产安全的紧急措施，并在采取措施后48小时内向工程师送交报告。责任在发包人或第三人，由发包人承担合同规定的由此发生的追加合同价款；责任在承包人，由承包人承担费用，且不顺延工期。

　　7.4承包人如需更换项目经理，应至少提前7天以书面形式通知发包人，并征得发包人同意。后任继续行使合同文件约定的前任的职权，履行前任的义务。

　　7.5发包人可以与承包人协商，建议更换其认为不称职的项目经理。

　　8、发包人工作

　　8.1发包人按专用条款约定的内容和时间完成以下工作：

　　（1）办理土地征用、拆迁补偿、*整施工场地等工作，使施工场地具备施工条件，在开工后继续负责解决以上事项遗留问题；

　　（2）将施工所需水、电、电讯线路从施工场地外部接至专用条款约定地点，保证施工期间的需要；

　　（3）开通施工场地与城乡公共道路的通道，以及专用条款约定的施工场地内的主要道路，满足施工运输的需要，保证施工期间道路畅通；

　　（4）向承包人提供施工场地的工程地质和地下管线资料，对资料的真实准确性负责；

　　（5）办理施工许可证及其他施工所需证件、批件和临时用地、停水、停电、中断道路交通、爆破作业等的申请批准手续（证明承包人自身资质的证件除外）；

　　（6）确定水准点与坐标控制点，以书面形式交给承包人，进行现场交验。

　　（7）组织承包人、设计监理单位、施工监理单位和设计单位人员进行图纸会审和设计交底。

　　（8）发包人应做的其他工作，双方在专用条款内约定。

　　8.2发包人可将

　　8.1款部分工作委托承包人办理，双方在专用条款内约定， 其费用由发包人承担。

　　9、承包人的工作

　　9.1承包人按约定的内容和时间完成以下工作：

　　（1）向工程师提供年、季、月度工程进度计划及相应进度统计报表。

　　（2）根据工程需要，提供和维修施工使用的照明，安装围栏设施和安全文明施工标志，并负责安全保卫。

　　（3）遵守*有关部门对施工场地交通、施工噪音以及环境保护和安全生产等管理规定，按规定办理有关手续，并以书面形式通知发包人。

　　（4）已竣工工程未交付发包人之前，承包人负责已完工程的保护工作，保护期间发生损坏，承包人自费予以修复，发包人要求承包人采取特殊措施保护的工程和相应的追加合同价款，双方在专用条款内约定。

　　（5）按专用条款约定做好施工场地地下管线和邻*建筑物、构筑物的保护工作。

　　（6）保证施工场地清洁符合发包人安全文明施工的有关规定，交工前清理现场达到双方约定的要求，承担因自身原因违反有关规定造成的损失和罚款。

　　（7）承包人应做的其他工作，双方在专用条款内约定。

　　三、施工组织设计和工期

　　10、进度计划

　　10.1承包人应按专用条款约定的日期，将施工组织设计和工程进度计划提交工程师，工程师按专用条款约定的时间予以确认或提出修改意见，逾期不确认也不提出书面意见的，视为同意。

　　10.2群体工程中单位工程分期进行施工的，承包人应按照发包人提供图纸及有关资料的时间，按单位工程编制进度计划报工程师，其具体内容双方在专用条款中约定。

　　10.3承包人必须按工程师确认的进度计划组织施工，接受工程师对进度的检查、监督。工程实际进度与经确认的进度计划不符时，承包人应按工程师的要求提出改进措施，并经工程师确认后执行，确保抢回延误的工期。因承包人的原因导致实际进度与进度计划不符，承包人无权就改进措施提出追加合同价款。

　　10.4经过承、发包人确实共同作出努力了，却难以保证按照合同约定工期投产时，则由承包人提出工期顺延申请，经发包人报董事会通过方可顺延工期，顺延后的工期，承包人必须作出相应承诺以实现工期目标。

　　11、开工及延期开工

　　11.1承包人应当按照协议约定的开工日期开工。承包人不能按时开工，应当不迟于协议书约定的开日期前7天，以书面形式向工程师提出延期开工的理由和要求。工程师应当在接到延期开工申请后的48小时内以书面形式答复承包人。工程师在接到延期申请后48小时内不答复，视为同意承包人要求，工期相应顺延。工程师不同意延期要求或承包人未在规定时间内提出延期开工要求，工期不予顺延。

　　12、暂停施工工程师认为确有必要暂停施工时，应当以书面形式要求暂停施工，并在提出要求后48小时内提出书面处理意见。承包人应当按工程师要求停止施工，并妥善保护已完工程。承包人实施工程师作出的处理意见后，可以书面形式提出复工要求，工程师应当在48小时内给予答复。工程师未能在规定时间内提出处理意见，或收到承包人复工要求后48小时内未予答复，承包人可自行复工。因承包人原因造成停工的，由承包人承担发生的费用，工期不予顺延。

　　13、工程竣工

　　13.1承包人必须按照协议书约定的竣工日期或发包人的董事会同意顺延的工期竣工。

　　13.2因承包人原因不能按照协议书约定的竣工日期或工程师同意顺延的工期竣工的，承包人承担违约责任。

　　四、质量及检验：

　　14、工程质量

　　14.1工程质量应达到合同约定的质量标准，质量标准的评定以行业或国家质量检验评定标准为依据。因承包人原因工程质量未达到约定的质量标准，承包人承担违约责任。

　　14.2双方对工程质量有争议，由双方同意的工程质量检测机构鉴定，所需费用及因此造成的损失，由责任方承担。双方均有责任，由双方根据其责任分别承担。本工程质量评定仲裁部门为内蒙古电力质量中心监督站。

　　15、检查和返工15.1承包人应认真按照标准、规范和设计图纸要求以及工程师依据合同发出的指令施工，随时接受工程师的检查检验，并为检查检验提供便利条件。

　　15.2工程质量达不到约定标准的部分，工程师一经发现，应要求承包人拆除和重新施工，承包人应按工程师的要求拆除和重新施工，直到符合约定标准。因承包人原因达不到约定标准，由承包人承担拆除和重新施工费用，工期不予顺延。

　　15.3工程师的检查检验不应影响施工正常进行。如影响施工正常进行，检查检验不合格时，影响正常施工的费用由承包人承担。

　　15.4因工程师指令失误或其他非承包人原因发生的追加合同价款由发包人承担。

　　16、隐蔽工程和中间验收

　　16.1工程具备隐蔽条件或达到专用条款约定的中间验收部位，承包人进行自检，并在隐蔽或中间验收前48小时以书面形式通知工程师验收。通知包括隐蔽和中间验收的内容、验收时间和地点。承包人准备验收记录，验收合格，工程师在验收记录上签字后，承包人可进行隐蔽和继续施工。验收不合格，承包人在工程师限定的时间内修改后重新验收。

　　16.2工程师不能按时进行验收，应在验收前24小时以书面形式向承包人提出延期要求，延期不能超过48小时。工程师未能按以上时间提出延期要求，不进行验收，承包人可自行组织验收，工程师应承认验收记录。

　　16.3经工程师验收，工程质量符合标准、规范和设计图纸等要求，验收24小时后，工程师不在验收记录上签字，视为工程师已经认可验收记录，承包人可进行隐蔽或继续施工。

　　1*其他：在专用条款中约定。

　　17、重新检验无论工程师是否进行验收，当其要求对已隐蔽的工程重新检验时，承包人应按要求进行剥离或开孔，并在检验后重新覆盖或修复。检验合格，发包人承担由此发生的全部追加合同价款，赔偿承包人损失，并相应顺延工期。检验不合格，承包人承担发生的全部费用，工期不予顺延。

　　19、工程试运

　　19.1双方约定需要试运的，试运内容应与承包人承包的安装范围相一致。

　　19.2设备安装工程具备无负荷试运条件，承包人组织试运，并在试运前48小时以书面形式通知工程师。通知包括试运内容、时间、地点。承包人准备试运记录，发包人根据承包人要求为试运提供必要条件。试运合格，工程师在试运记录上签字。

　　19.3工程师不能按时参加试运，须在开始试运前24小时以书面形式向承包人提出延期要求，延期不能超过48小时。工程师未能按以上时间提出延期要求，不参加试运，应承认试运记录。

　　19.4设备安装工程具备分部试运条件，承包人向发包人提出分部试运申请，发包人组织分部试运，并在分部试运前48小时以书面形式通知承包人。分部试运合格，工程师在分部试运记录上签字。

　　19.5设备安装工程具备整套启动条件，承包人向发包人提出整套启动申请，由发包人组织整套启动，并在整套启动前48小时以书面形式通知承包人。整套启动合格，工程师在整套启动记录上签字。

　　19.6双方责任

　　（1）由于设计原因试运达不到验收要求，发包人应要求设计单位修改设计，承包人按修改后的设计重新安装。发包人承担修改设计，承包人按修改后的设计重新安装。

　　（2）由于设备制造原因试运达不到验收要求，由该设备采购一方负责重新购置或修理，承包人负责拆除和重新安装。

　　（3）由于承包人施工原因试运达不到验收要求，承包人按工程师要求重新安装试运，并承担重新安装和试运的费用，工期不予顺延。

　　（4）工程师在试运合格后不在试运记录上签字，试运结束24小时后，视为工程师已经认可试运记录，承包人可继续施工或办理竣工手续。

　　19.7整套启动试运使用的燃油

　　按照有关规定考核，节超奖罚在专用条款中约定。机组试运72＋24一次成功和机组运行72＋24后连续运行3个月的奖励在专用条款中约定。

　　五、安全文明施工

　　20、安全文明施工及检查。

　　20.1承包人应遵守*法规、命令和工程建设安全生产有关管理规定，严格按照上级部门及发包人安全管理办法及安全管理组织施工，并随时接受行业安全检查人员依法实施的监督检查，采取必要的安全防护措施，消除事故隐患。由于承包人安全措施不力造成事故的责任和因此发生的费用，由承包人承担。

　　20.2发包人应对发包人在施工场地的工作人员（包括：正式员工、招聘员工）进行安全教育，并对他们的安全负责。发包人不得要求承包人违反安全管理的规定进行施工。

　　20.3承包人要严格按照发包人的要求进行文明施工，做到现场材料堆放整齐，杂物随时清理，安全警戒警示用语标志布置得当， 安全设施完备，工程完工后要做到工完料净场地清。如承包人未按此条款执行，发包人有权代为完善，费用由承包人承担。

　　21、安全防护21.1承包人在动力设备、输电线路、地下管道、密封防震车间、易燃易爆地段以及临街交通要道附*施工时，施工开始前应向工程师提出安全防护措施，经工程师认可后实施，防护措施费用双方在专用条款中约定。

　　21.2实施爆破作业、在放射、毒害性环境中施工（含储存、运输、使用）及使用毒害性、腐蚀性物品施工时，承包人应在施工前14天以书面形式通知工程师，并提出相应的安全防护措施，经工程师认可后实施，安全防护措施费用双方在专用条款中约定。

　　22、事故处理：

　　22.1发生重大伤亡及其他安全事故，承包人应按有关规定立即上报监理单位和发包人，同时按*有关部门要求处理，并由事故责任方承担发生的费用。

　　22.2发包人、承包人对事故责任有争议时，应按*有关部门的认定处理。

　　22.3承包人不发生伤亡事故和发生重大伤亡事故的奖惩在专用条款中约定。

　　22.4安全文明施工进度奖励在专用条款中约定。

　　六、合同价款与支付

　　23、合同价款及调整

　　23.1招标工程的合同价款是由发包人承包人依据批准概算调整后中标价格在协议书内约定。

　　招标工程项目外增加的工程的合同价款由发包人承包人依据工程预算书在协议书内约定。

　　24、工程预付款实行工程预付款的，双方应当在专用条款内约定发包人向承包人预付工程款的时间和数额，开工后按约定的时间和比例逐次扣回。预付时间应不迟于约定的开工日期前7天。发包人不按约定预付，承包人在约定预付时间7天后向发包人发出要求预付，承包人可在发出通知后7天停止施工。

　　25、工程量的确认

　　25.1承包人应按专用条款约定的时间，向工程师提交已完工程量的报告。工程师接到报告后7天内按设计图纸核实已完工程量（以下称计量），并在计量前24小时通知承包人，承包人为计量提供便利条件并派人参加。承包人收到通知后不参加计量，计量结果有效，作为工程价款支付的依据。

　　25.2工程师收到承包人报告后7天内未进行计量，从第8天起，承包人报告中开列的工程量即视为被确认，作为工程价款支付的依据。工程师不按约定时间通知承包人，致使承包人未能参加计量，计量结果无效。

　　25.3对承包人超出设计图纸范围和因承包人原因造成返工的工程量，工程师不予计量。

　　26、工程款（进度款）支付

　　26.1在确认计量结果后14天内，发包人应向承包人支付工程款（进度款）。按约定时间发包人应扣回的预付款，与工程款（进度款）同期结算。

　　26.2发包人超过约定的支付时间不支付工程款（进度款），承包人可向发包人发出要求付款的通知，发包人收到承包人通知后仍不能按要求付款，可与承包人协商签订延期付款协议，经承包人同意后可延期支付。

　　26.3发包人不按合同约定支付工程款（进度款），双方又未达成延期付款协议，导致施工无法进行，承包人可停止施工，由发包人承担违约责任。

　　七、材料设备供应

　　27、发包人供应材料设备

　　27.1实行发包人供应材料设备的，双方应当在专用条款中约定发包人供应材料设备的范围。

　　27.2发包人按发包人供应材料设备的范围提供材料设备，并向承包人提*品合格证明，对其质量负责。发包人供应的设备和直接供应到现场的材料，在所供材料设备到货前24小时，以书面形式通知承包人，由承包人派人与发包人共同清点。

　　27.3发包人供应的设备和直接供应到现场的材料，承包人派人参加清点后由承包人妥善保管，因承包人原因发生丢失损坏，由承包人负责赔偿。发包人未通知承包人清点，承包人不负责材料设备的保管，丢失损坏由发包人负责。

　　27.4发包人供应的材料使用前，应向承包人提供合格证书，由承包人负责检验或试验。

　　27.5发包人供应材料设备的结算方法，双方在专用条款内约定。

　　27.6其他：在专用条款中约定。

　　28、承包人采购材料设备

　　28.1承包人负责采购材料设备的，应按照专用条款约定及设计和有关标准要求采购，并提*品合格证明，对材料设备质量负责。承包人在材料设备到货前24小时通知工程师清点。

　　28.2承包人采购的材料设备与设计或标准要求不符时，承包人应按工程师要求的时间运出施工场地，重新采购符合要求的产品，承担由此发生的费用，由此延误的工期不予顺延。

　　28.3承包人采购的材料设备在使用前，承包人应按工程师的要求进行检验或试验，不合格的不得使用，检验或试验费用由承包人承担。

　　28.4工程师发现承包人采购并使用不符合设计和标准要求的材料设备时，应要求承包人负责修复、拆除或重新采购，由承包人承担发生的费用，由此延误的工期不予顺延。

　　28.5承包人需要使用代用材料时，应经工程师认可后才能使用，由此增减的合同价款双方以书面形式议定。

　　28.6发包人对承包人采购的材料的要求在专用条款中约定。

　　28.7其他：在专用条款中约定。

　　八、工程变更

　　29、工程设计变更

　　29.1施工中发包人需对原工程设计进行变更，应提前14天以书面形式向承包人发出变更通知。变更超过原设计标准或批准的建设规模时，发包人应报规划管理部门和其他有关部门重新审查批准，并由原设计单位提供变更的相应图纸和说明。承包人按照工程师发出的变更通知及有关要求，进行下列需要的变更：

　　（1）更改工程有关部分的标高、基线、位置和尺寸；

　　（2）增减合同中约定的工程量；

　　（3）改变有关工程的施工时间和顺序；

　　（4）其他有关工程变更需要的附加工作。

　　29.2施工中承包人不得对原工程设计进行变更。因承包人擅自变更设计发生的费用和由此导致发包人的直接损失，由承包人承担，延误的工期不予顺延。

工程安装协议书4

　　甲方：_________（以下简称_________）

　　乙方：_________（以下简称_________）

　　一、工程名称：_________

　　二、工程地点：_________

　　三、承包形式：包工包料

　　四、工程内容_________

　　五、工程造价本工程合同预算价为_________元。双方自正式签订协议日期起，甲方应按工程总造价一次性付给乙方工程预付款_________元，在进行开工时再付工程预付款_________元。待工程竣工验收后按工程决算书结清，金额多退少补。

　　六、双方责任

　　1、在施工前，由甲方负责会同乙方、设计单位对工程施工图纸及工程概算书进行会审，经会审后工程施工图及工程设计概算书，作为今后施工和编制施工图预算书的唯一依据。

　　2、在工程开工前，甲方应组织有关人员，对乙方编制的工程施工图预算进行会审，会审后的工程施工图预算书作为工程竣工结算唯一的依据。

　　3、乙方必须严格按图施工，保证施工质量，甲方对施工工地必须提供方便，并有专人负责，做好施工质量监督及隐蔽工程验收。

　　4、乙方对设计单位的设计图纸应会审，在施工过程中发生设计问题应由乙方负责。

　　5、施工设备及材料由乙方材料仓库运到工地的运输费已包括在决算书内。

　　七、双方-致同意于工程委托合同签订甲方土建设验收合格后_________月内完工，工程如缓期，所造成停工窝工以及返工等损失，由乙方负责。

　　八、安全质量措施费，250kya及以下为伍百元，315kva及以上为壹仟元，1000kva及以上为_________（大写）元。变压器油化试验费每台_________（大写）元。设备运输采保费按行业规定以设备费的1.5%计取，设计费按勘察设计费用规定收取，变压器验收费按2元/kva计取（编入决算书）。

　　九、设备材料供应办法，为了工程进度，工程所需设备材料由甲方委托乙方供应，工程设备材料需具备合格证（编入决算书）。

　　十、在工程竣工前五天，乙方通知甲方验收，甲方接到通知后及时组织有关人员参加验收，不得无故拖延。

　　十一、争议的处理

　　1、本合同受中华人民共和国法律管辖并按其进行解释。

　　2、本合同在履行过程中发生的争议，由双方当事人协商解决，也可由有关部门调解；协商或调解不成的，按下列第_________种方式解决：

　　（1）提交_________仲裁委员会仲裁；

　　（2）依法向人民法院起诉。

　　十二、本协议一式四份，甲方执壹份，乙方执叁份，每份具有同等效用。

　　十三、 本协议自双方签章日起生效，竣工结算后，同时失效。

　　甲方（签章）：_________ 乙方（签章）：_________

　　法定代表人（签章）：_________ 法定代表人（签章）：_________

委托代表：_________ 委托代表：_________

　　开户银行：_________ 开户银行：_________

　　帐 号：_________ 帐 号：_________

　　电 话：_________ 电 话：_________

　　签订时间：____年___月___日 签订时间： ____年___月___日

协议签订地：_________ 协议签订地：_________

工程安装协议书5

　　发包方（甲方）：

　　负责人：

　　承包方（乙方）：

　　负责人：

　　根据《中华人民共和国合同法》和《建筑法》及相关规定，为明确甲乙双方在施工过程中的权利、义务，保护双方合法权益，结合本工程的具体情况，双方协商一致，达成如下协议：

　　一、工程概况

　　1、工程名称：

　　2、工程地点：

　　3、工程规模：

　　4、承包方式：

　　5、工程内容：

　　6、工程总价：

　　二、工程量

　　本工程按照实际施工面积计算工程量。

　　三、付款方式

　　1、合同签订三日内，甲方支付乙方人民币___________元的工程定金；

　　2、当乙方完成全部工程量的50%时，甲方支付乙方人民币_____________元工程款；

　　3、乙方全部工程完工，甲方再支付乙方人民币____________元工程款；

　　4、在全部工程竣工验收合格乙方提交结算报告且工程交付甲方后，双方进行结算，工程结算值确定后十日内，甲方支付至工程款结算值的______%；

　　5、余款______%作为工程质量保证金，如工程无质量问题，甲方在一年后无息付清。

　　四、工程期限

　　1、开工日期：________年______月______日；竣工日期：________年______月______日；

　　工期天数：________日历天（包括法定节假日、交叉施工和配合施工等待时间）

　　2、非乙方原因造成的停电、停水及不可抗力因素影响，致使停工或无法正常施工的，经甲方确认后，工期相应顺延。

　　五、材料设备

　　1、本工程的所有材料均由乙方负责供应，乙方应根据甲方以确认的材料及合同文件、采购计划等规定进行采购。

　　2、对于乙方使用的材料，甲方有权在施工过程中予以调整，在材料进场前的调整其损失由乙方负责，若材料进场后调整所产生的损失由甲方负责。甲方调整时，对于使用的材料以甲方确认的为准、任何调整均以书面通知乙方。

　　3、乙方在签订材料供货合同前，无偿向甲方提供样品并注明型号、规格、产地、计量单价等内容及材料质保书、产品合格证书、环保认证书，该类材料样品将被封存，以作规范及竣工结算标准。未经甲方书面同意，不得再作任何更改。甲方对任何样品的封存、认可，并不会解除乙方对材料的质量保证责任。

　　4、材料的运输、装卸、保管保护。

　　本工程施工用材料由乙方负责运至仓储场地卸车并保管保护，运输、装卸、保管保护等费用，均由乙方承担，如施工现场有仓储场地，甲方可免费提供，没有仓储场地或不足的，由乙方自行解决，且不得要求延长工期或增加费用。双方明确，凡运入甲方施工现场的材料设施设备，其所有权均转让甲方所有，施工完毕后，对于剩余的部分，经甲方同意后，乙方可自行运出。

　　六、质量要求、竣工验收与保修

　　1、本工程适用于中华人民共和国现行施工验收规范及本合同中有关规定，工程质量必须同时达到行业标准、国家标准及本合同质量要求，前述标准不一致的，以高者为准。在施工过程中，甲方有权决定增减施工项目，乙方应按照调整后的图纸施工。增减项目的部分工程结算，按本合同约定进行结算。

　　2、如双方对工程质量有异议，可申请工程检验，检验费暂由申请方垫付；待检验结果确定后，如工程质量合格，所需检测费用有甲方承担，如工程质量不合格，检测费用由乙方承担，乙方并应当在甲方指定期限内修复完毕，达到合同约定标准，如需进行二次检测，所需费用均由乙方承担。

　　3、工程竣工后，乙方应及时书面通知甲方进行验收。

　　工程竣工验收合格后，从验收合格之日起三日内，乙方向甲方移交完毕。如甲方无故拒不按期接管，致使验收合格后的工程发生损失，应由甲方承担。工程未经验收，甲方提前使用或擅自动用，由此发生的质量或其它问题，由甲方承担责任。

　　4、工程保修期为________年。保修期内确因乙方责任造成质量问题，乙方应负责在甲方指定的期限内无偿修复。凡属保修范围内经乙方保修的项目或部位，其保修期为该应修项目或部位修复完好并通过甲方或业主验收之日另行起算。

　　七、甲方的其他责任

　　1、协助乙方办理装修有关手续（包括消防、水、电、暖气、煤气、改动结构等）。

　　2、甲方负责提供施工用水源、电源接驳位置，但到具体作业区的二次接线及计量表由乙方自费接驳、安装，施工水、电费由乙方自行承担。

　　3、按时支付工程款，不得拖延。

　　八、乙方的其他责任

　　1、组织富有经验的施工队伍，严格按照甲方确认的设计图纸及国家装饰、装修的有关规定，进行施工。

　　2、乙方应当在本合同签订同时向甲方提交相应的施工组织设计及进度计划表，经甲方审核后执行，但甲方的审核并不视为对该施工组织设计、进度计划表承担责任。

　　3、乙方负责已完成工程的成品保护，直至乙方将竣工验收合格的工程交付甲方时止，承担成品保护所需全部费用。

　　4、未经甲方书面确认不得将工程转包或转让、分包给任何第三方，否则，甲方有权解除合同。

　　5、隐蔽工程在隐蔽前，必须报经甲方代表检查验收，否则不得施工，甲方并有权要求重新检查验收，因此而造成的损失由乙方承担，工期不予延长。

　　九、违约责任

　　1、工程未按期开工或竣工或未按进度计划中的各阶段工期履行或逾期履行其他义务的，每逾期一日，乙方应当承担________元的违约金。

　　2、乙方施工工程未按本合同规定履行并经甲方提出仍不能改正时，甲方有权解除本合同，乙方并应当承担本合同总价款________%的违约金，由此引起的经济损失（包括给甲方造成的损失），由乙方承担。

　　3、乙方在售后服务期间未履行应负的责任与义务，乙方应当向甲方承担本合同总价款________%的违约金。

　　4、甲方逾期付款的，每逾期一日，应当承担应付款额按同期银行存款利率计算的违约金。

　　十、争议的解决

　　本合同在履行期间，当双方发生争议时，应当通过协商解决。双方协商不成时，可向工程所在地人民法院审理。

　　十一、附则

　　1、本合同自双方代表签字后生效。

　　2、本合同一式________份，甲、乙方各________份，具有同等法律效力。

　　3、本合同未尽事宜，双方协商解决。

　　甲方：

　　地址：

　　联系人：

　　签订地点：

　　签订时间：________年______月______日

　　乙方：

　　地址：

　　联系人：

　　签订地点：

　　签订时间：________年______月______日

安装协议书 (菁华10篇)（扩展5）

——安装协议书15篇

安装协议书15篇

　　在现在社会，男女老少都可能需要用到协议，签订协议能够较为有效的约束违约行为。一起来参考协议是怎么写的吧，下面是小编收集整理的安装协议书，仅供参考，大家一起来看看吧。

安装协议书1

　　渭源县下岗职工再就业商贸中心各位业主住户：

　　为了确保本工程屋面不因安装太阳能热水器使防水层破坏及各住户的利益受到损害，以便于我公司管理，用户安装太阳能热水器应按如下规定执行。

　　1、用户安装太阳能热水器，必须向渭源县*和物业管理有限公司申请，并配合房产公司在所安装的太阳能上用油漆标注上用户单元号及房号，以便发生满溢、漏水时能及时联系处理。

　　2、用户安装一台太阳能热水器需上缴400元安装保证金（退）。

　　3、要求太阳能热水器发生满溢、漏水、跑水时，能随叫随到及时关水，避免不必要的危害。

　　4、安装太阳能热水器时，底座应衬上垫块，严禁不垫衬直接安置造成防水层破坏。

　　5、用户要随时检查屋面安装的太阳能热水器溢漏水情况，特别是冬季，因冬季满水溢水会随防水层接头缝隙流入造成屋面防水层破坏，冬季漏水还会造成其它各种冻胀性破坏。

　　6、用户如不按要求安装或因热水器漏水，造成屋面防水层破坏，冬季使落水管、墙面、装饰物及公共设施设备等冻胀损坏，以及造成其它方面的所有损失，均由安装该太阳能热水器的用户全权承担责任及经济赔偿。

　　7、用户安装太阳能热水器使用30天，经渭源县*和物业管理有限公司验收合格后，退还安装保证金。

　　渭源县*和物业管理有限公司

　　二〇一〇年七月九日

安装协议书2

　　甲方：_________________

　　乙方：_________________

　　经双方协商，仪定将固原市头营镇石羊小学教学楼加固工程所有窗户更换加工项目，包给乙方进行施工，采取包工包料一次包死方式，依照《中华人民共和国合同法》及《建筑法》有关法律、法规、遵循*等、自愿、公*和诚实信用的原则，双方就本工程加工窗户施工事项，协商一致，订立本合同，以便双方相互执行。

　　一、工程内容：固原市头营镇石羊小学教学楼加固工程，窗户更换原料为安徽芜湖生产海螺牌国标材料（所有附料全为海螺系列），海螺塑钢材质，做法一框双玻，按规范及图纸要求施工，依原窗户实际尺寸加工安装。

　　二、工期：石羊在8月１0日前安装所有窗户完毕。

　　三、工程造价：按实际安装面积计算，每*方米为185元/㎡。

　　四、工程质量要求：

　　1、塑钢用料，包括附材料全为安徽芜湖产海螺牌国标材料，依法按国家有关规范要求施工，钢材为1.00mm，型号为80系列，质量必须符合国家标准海螺牌料。

　　2、安装要按规范要求做，垂直、*整、无缝隙、间缝要注密封胶，安装要牢固，做到无间缝，符合规范要求。

　　五、付款办法：预付定金3000.00元，做完窗框安装完毕经验合格后付壹万元，待到做完窗扇玻璃，安装完毕后再付壹万元，剩余安装完毕后经甲方验收合格后，除扣除1000元保修金，其余款项全部付清。

　　六、甲方责任：甲方负责工程全面管理，提供所需条件，按合同付款，随时检查工程质量与进度。

　　七、乙方责任：

　　1、乙方必须按照施工规范要求施工，服从甲方统一管理，用料要按合同要求，采用国标材料，保证工期，保证质量，如因乙方不按合同规范施工，不符合要求造成或后果由乙方负全部责任。

　　2、窗户要求为海螺国标材料，双玻加条楼前为一窗三扇，楼后窗为一窗双扇，质量达到一框双玻要求，加工安装符合规范要求，材料必须符合国标材质。

　　八、本合同一式两份，甲、乙双方各执一份，自签定之日起生效，款付清终止。

　　甲方（签字）：_________________

　　乙方（签字）：_________________

安装协议书3

　　买方：____________(下称甲方)

　　卖方：____________(下称乙方)

　　甲乙双方就甲方购置窗帘之事进行了认真细致的协商，双方同意按本合同成交，在合同执行过程中双方应严格遵守本合同有关条款。在合同执行过程中如有发生异议，双方应本着友好态度及时协商解决。

　　一、窗帘报价清单：型号面积单价金额含税价说明：上述含税价已包含税费、运费等本订单下全部款项。

　　二、交货地点、方式和时间：

　　2.1交货时间：_________年___________月____________日

　　2.2安装地点：____________

　　2.3安装时间：____________个工作日。货物由乙方负责送货上门，承担相关的费用，并且承担全部甲方验收之前货物损毁灭失的风险。

　　三、付款方式：乙方把货物运到甲方的安装地点，安装完毕后甲方须在当日验收，并在全部窗帘安装验收合格后三日内付全部款项，即人民币：元。且乙方应在甲方支付货款前向甲方提供等额、有效的发票。

　　四、双方责任甲方责任：甲方保证在乙方窗帘安装前，提供整洁的施工场地供乙方安装。全部窗帘安装验收合格后三日内，甲方应按合同规定支付全部货款给乙方，如逾期付款，甲方应每日支付相当于货款5%的滞纳金给乙方。否则乙方有权向有关司法机构提出仲裁。乙方：乙方负责提供与所定型号窗帘及免费的运输、安装服务。并在甲方正常使用下免费保修年。乙方应按与甲方已协商好的型号进行交货安装。如有与原定型品不符，甲方有权拒收与原定型号不符的货物。如逾期交货，乙方应每日支付相当于货款5%的滞纳金给甲方。超过五天乙方不能按期交货的，甲方有权解除合同，并要求乙方承担违约责任。

　　五、争议的解决：凡因本合同引起的或与本合同相关的任何争议，如双方不能通过友好协商解决，均应提请深圳仲裁委员会，按照该会仲裁规则进行仲裁。仲裁裁决为终局裁决，对双方均有约束力。

　　六、本合同一式两份，买卖双方各持一份，双方签字确认之日起生效。买卖双方均认定，双方签字/盖章后的传真件，具有与原件相同的法律效力。

　　甲方：____________

　　乙方：____________

　　甲方代表签字：____________

　　乙方代表签字：____________

　　日期：_________年___________月____________日

　　日期：_________年___________月____________日

安装协议书4

　　甲方：_________

　　乙方：_________

　　现有甲方将中央G8地块#楼工程中的水电安装工程以清包人工的方式承包给乙方负责安装施工。考虑到本工程的质量、进度、资金等因素，经甲、乙双方共同协商同意后特制订以下协议：

　　一、乙方必须服从甲方施工现场负责人的统一安排，自觉遵守工地项目部的规章制度及有关治安

　　管理条例，严格执行安全技术操作规程，若发生违章、违规、违纪等现象，一切后果有乙方承担。情节严重的将移交司法机关处理。

　　二、为确保工程质量、提高工效、减少不必要的损失，乙方必须严格按施工图纸及变更联系单和

　　图审会议精神施工。若发现施工图等存在问题必须及时提出，绝不允许有返工现象出现。如因此现象出现引起而造成材料损失由乙方负责赔偿。施工需用材料乙方必须提前二天上报给甲方，甲方应及时采购乙方上报的施工用材料，以保证工程施工进度。

　　三、自签订协议后乙方进场施工，甲方提供大件工具如：电焊机、380V砂轮切割机、电动套丝机、试压泵、弯管机、电热热熔器等重要工具。小工具如：220V石材切割机、电锤、电钻、榔头、凿子、管子钳、老虎钳、螺丝刀等由乙方自理。

　　四、施工范围及质量：

　　所有水电工程的安装。以施工图为准。在确保开发商要求质量等级的前提下，以每*方米建筑面积（以房地产公司核定的建筑面积为准）壹拾伍元伍角（元）壹*方米结算。乙方必须严格按照现行施工验收规范进行施工，如达不到验收规范要求则扣除总承包款的20%作为质量违约金（注：所有砼现浇板立管、支管补洞绝不允许有渗漏现象）。

　　五、在施工期间内乙方要配合其他专业施工，负责好临时施工用水、用电的正常运行，如有故障

　　应及时维修，不得借故推脱或拖延时间。

　　六、乙方进场施工后若中途退场或甲方认为乙方没有足够的组织能力造成工程进度滞后，甲方有

　　权采取必要措施，发生严重质量事故的责令其中途退场，甲方拒付一切费用。

　　七、安全生产方面乙方应遵守项目部的各项管理规章制度和劳动纪律，严格贯彻执行国家及有关

　　省、市级对安全工作的法令、法规、政策。组织学*并向工人进行班前安全教育，并做好班前安全指令记录。在施工中、现场中严格执行文明施工条例，不准在现场发生打架、酗酒、盗窃等现象，若发生安全事故所造成的经济损失甲乙双方按以下比例承担：以每发生一次叁万元以下（含叁万元）全部由乙方承担。叁万元以上的部分乙方承担50%，甲方承担50%。

　　八、付款方式：甲方每月根据乙方实际的工程进度及工程量支付必需的生活费，生活费按人发放。

　　工程竣工验收合格后三个月付清结算款的85%，余额作为保修金，保修期内若无质量问题，自验收后一年付清。

　　九、若双方发生争议时，甲乙双方协商解决。必要时提交有关劳动仲裁机构裁决或委托当地法律

　　仲裁机关处理。

　　十、本协议一式二份，甲乙双方各执一份，经双方当事人签字后生效，工程余款结清后自动失效。

　　甲方：_________乙方：_________

　　_________年_________月_________日_________年_________月_________日

安装协议书5

　　甲方：

　　乙方：

　　工程的铝合金窗制作、安装由乙方承包施工，为明确双方责任，特制订本协议，共同遵守。

　　一、承包数量：本工程计 *方米的门窗制作和安装。

　　二、合同工期：要求在 年 月 日前框子安装完毕 年 月 日前完成所有工程内容并提供验收资料。甲方需安装门窗时应提前5天通知乙方。

　　三、质量标准：

　　1、按铝合金门窗标准图集制作与安装，按验收规范标准进行验收，要求窗框四周同墙体交接处打弹性发泡剂填嵌饱满；门窗框四周外表用防水黑胶密封，门窗制作和安装质量必须达到合格标准。

　　2、型材选用 型材

　　四、单价：铝合金推拉窗、铝合金推拉门单玻每*方 元，按铝合金门窗框外围面积计算。

　　五、付款方法：窗扇安装完毕后付总款的 %，竣工验收合格后一个月内付清（保修期1年）。

　　六、安全责任：乙方应遵守工程建设安全生产有关管理规定，严格按安全标准组织施工，采取必要的安全防护措施，消除事故隐患乙方造成安全事故的责任和因此发生的一切费用，由乙方自行承担。

　　七、保修期限：保修期按甲方同建设单位签订的合同执行，凡保修期内的质量问题由乙方免费保修，乙方在接到通知后3天内应予及时修复，如未能及时修复的，甲方将另行安排专业人员修复，费用在保修金内扣除。属使用不当而造成的损坏，不在保修范围，但乙方在不承担材料费的前提下，有义务给予修复。

　　八、其他条款：

　　1、铝合金门窗的制作和安装施工用电费用由乙方承担。

　　2、乙方必须具备门窗制作安装资质，在工程竣工验收时必须提**品合格证及检测单位的测试报告等相关资料（测试费用由乙方负责）。

　　九、未尽事宜，双方协商解决。本协议一式两份，双方各执一份，签字盖章后生效。

　　甲方： 乙方：

　　年 月 日

安装协议书6

　　甲方：

　　乙方：

　　甲方向乙方提出燃气管道安装申请，乙方确认甲方已具备条件，为保证天然气安装及用户使用安全，明确甲乙双方权利和义务，根据《中华人民共和国合同法》以及其他有关法律法规，甲乙双方就天然气管道安装和使用达成如下协议：

　　一、甲方资料：

　　安装详细地址：

　　联系人：

　　联系电话：

　　二、乙方资料：

　　地址：

　　办公电话：

　　三、工程内容：

　　1、乙方以包工、包料、包验收通过的方式，承包甲方开发的 项目居民用户天然气管道工程的设计、施工、安装、调试工程，直至天然气管道工程验收通过并移交各户业主使用。

　　2、乙方负责协助该工程实施过程中涉及的相关部门和单位，并协调处理施工过程中与居民（村民）及相关单位的关系，确保工程顺利实施。沿公路界的主管道距离公路边 公尺以内的青苗一律不予赔偿， 公尺以外按政策性赔偿，赔偿费用由甲方承担。

　　3、乙方在天然气安装工程施工过程中，对损坏的公路、街道和土地负责复原。

　　四、价格、付款方式:

　　1、乙方向甲方收取用户的初装费（按县物价部门核价收取），收取用户初装费 元/户。甲方负责一切的自主管网安装、材料费和人工费（含气表),直到燃火使用（炉具用户自购）。

　　五、设计、施工、安装、调试：

　　1、乙方负责宣传、组织居民参与并提供居民的花名册。在施工安装过程中如因居民、村民无理阻拦、敲诈等影响工程进展，乙方负责协调处理，确保工程顺利进行。

　　2、乙方严格按照国家有关施工规范及甲乙双方确认的施工方案（路由）进行施工；

　　3、工程施工验收合格后，由乙方负责为甲方进行空气置换，置换工作完成后，双方签订《居民用户用气协议书》，由相关人员进行试点火，点火燃烧正常后，移交甲方用户使用。

　　六、天然气管道及设施的安全操作使用、维护和改造更新:

　　1、乙方有义务向甲方用户宣传或告知天然气的使用方法，甲方用户有义务保证按宣传或告知的方法使用天然气，并保证不私自乱接乱改天然气管道和设施；

　　2、因甲方用户不按告知的使用方法进行使用或私自拆装管线、设施所造成的损坏或事故，由甲方用户承担因此造成的后果及产生的一切损失；

　　3、乙方负责室外公用管道及设施的安全操作运行、维护和改造更新，甲方用户负责自己专用管道及室内天然气设施的安全运行、维护及改造更新。

　　4、甲方用户确需改造和更新管道及设施，必须向乙方申请，天然气公司接到用户申请后，帮助用户进行专用设施的改造和更新，并合理收取工料费用。

　　5、天然气管道安装结束后，如甲方提出停止使用天然气所产安装一切费用由甲方承担。

　　七、本协议一式两份，甲乙双方各执一份，自双方签字（盖章）后生效。

　　甲方（签字）：

　　乙方（签字）：

　　年 月 日

安装协议书7

　　需方：供方：

　　因甲方工程施工需要，需购臵一批大理石，根据《中华人民共和国合同法》及其他相关法律法规规定，经甲、乙双方协商一致达成如下协议：

　　一、工程概况

　　工程地点：工程内容：

　　二、订货要求及价格：

　　1、五莲花大理石/ m2，磨边元/m，开槽元/m，本价格含原材料、税费，不含运输费。石材安装费/㎡。

　　2、电梯门套采用英国棕/ m2，法国磨边/m，电梯门套安装费/㎡。

　　3、水泥、黄沙、石材等材料综合运费按照元/㎡计算，一楼地面石材不计算运费。

　　三、合同工期

　　住宅安装工程应于20xx年11月30日前完工，商铺安装工程另行确定。

　　四、计量及验收方式

　　合同签订后，乙方在收到甲方供货计划后日内将大理石及其他材料送达甲方指定工程地点并负责安装。结算数量以甲方实际收到的数量为准，采取现场验收。如乙方所供大理石不符合甲方要求，甲方有权要求乙方退货，一切损失均由乙方承担。

　　五、合同价款及付款方式：

　　工程总价款按*方米数按实结算，楼梯工程安装完工后，甲方付乙方工程款至合同总价款的一半，余款在工程完工经甲方验收合格后30日内付清。

　　工程总价款的5%作为工程质量保修金，由甲方自工程竣工验收合格之日起预留一年，预留期满后无质量问题，甲方据实支付给乙方。（工程保修金不计息）

　　六、质量要求

　　1、乙方所供石材应从同一石源地开采。

　　2、乙方所提供石材，同批次石材不能出现色差，货到后不能有缺角、豁边、裂纹等不合格现象，否则甲方有权拒收，如发现有质量问题，乙方负责退货，费用自理；甲方因供货质量问题所造成的一切损失，均由乙方承担。

　　3、乙方对所供大理石质量终身负责，不因质量保修期到期，免除质量保证责任。

　　七、双方权责

　　1、乙方应根据甲方要求进行现场丈量尺寸，根据现场尺寸进行加工，如现场安装不符，材料损耗由乙方自负。

　　2、乙方应对已完工程采取保护措施，因乙方保护不到位，产生的损失由乙方承担。

　　3、乙方必须保持文明施工，保证施工现场场地整洁，做到工完料尽场地清。

　　4、乙方施工人员应遵守甲方规章制度，违者按甲方规章制度予以处罚。

　　5、线条加工菱角，弧度一致，无蹦角、掉边现象，板面*整度误差小于1mm，拼缝小于0。5mm。

　　6、甲方应按合同约定时间安排人员验收，并按时付款。

　　八、违约责任：

　　1、本合同签订后，任何一方不得单方面解除合同，如任何一方违约，应赔偿对方合同总价款千分之十的违约金。

　　2 、如乙方所供大理石质量不合格，乙方应无条件退货运走，如乙方不按时清场，甲方有权自行处理，如乙方未按甲方计划的`到货时间，材料规格、数量、质量送货到甲方指定工程地点，因此给甲方造成损失的须赔偿合同总价款的10%作为违约金。

　　3、合同履行过程中，如乙方未经甲方允许擅自停工超两天，甲方有权解除合同并有权清理乙方出场，另行招工，乙方除应按合同总价款的千分之二十计算违约金赔偿给甲方，还应赔偿由此给甲方造成的一切经济损失。

　　4、因乙方原因不能按照合同约定的竣工日期或甲方同意顺延的工期竣工，每迟延一日按合同总价款的千分之一计算违约金支付给甲方；延迟超过七天的，甲方有权解除合同并在两天内清理乙方出场，乙方应按合同总价款的千分之十支付违约金给甲方，并按乙方已完工程量的50%结算价款。

　　九、争议解决：

　　本合同执行过程中如发生争议，双方应及时协商解决，如协商不成，向工程所在地人民法院提起诉讼。

　　十、本合同一式贰份，双方各执壹份，自甲乙双方签字盖章后生效。

　　甲方：____________

　　乙方：____________

　　法定代表人或委托代理人：____________

　　法定代表人或委托代理人：____________

　　_________年___________月____________日

　　_________年___________月____________日

安装协议书8

　　甲方：

　　乙方：

　　依照有关法律、行政法规，遵循*等、自愿、公*和诚实信用的原则，甲乙双方就____________村路灯施工工程协商一致，订立本协议。

　　一、工程概况

　　工程名称：____________村路灯施工工程

　　工程地点：____________村街道

　　工程内容：路灯安装

　　二、承包范围

　　承包范围：管线敷设、附件安装和灯光照明调试。

　　三、合同工期

　　开工日期：____年____月____日，竣工日期：____年____月____日。

　　四、质量标准

　　工程质量标准必须全部优良,如因施工质量未达到标准，所造成的返工损失费用全部由乙方负责。

　　乙方向甲方承诺按照甲方要求进行施工并在一年内承担工程质量保修责任。

　　五、合同价款

　　安装费40元/个，共计175个，合计工程款人民币7000元（人民币大写：柒仟元整）。

　　六、付款方式

　　工程款在甲方验收并审核合格交付使用后付全部工程款。

　　七、施工期间，乙方必须保证安全生产，如出现施工材料损毁，由乙方全额赔偿，如出现触电、摔伤等工伤事故，乙方承担全部责任。

　　八、以上协议内容自签订时起生效，甲乙双方必须遵守，本协议一式三份，东盛办事处执一份，甲乙双方各执一份。

　　甲方（盖章）：

　　乙方（盖章）：

　　法定代表人：

　　法定代表人：

　　____年____月____日

安装协议书9

　　甲方：__________________

　　乙方：__________________

　　经甲乙双方共同协议如下：

　　1.甲方按界头中心小学附属幼儿园建设图纸安装好水、电，材料由乙方提供。

　　2.如果要安装消防管道另加叁元每*方米。

　　3.甲方有责任配合乙方按时完成每项工程。

　　4.付工资方式：整体工程完成100%后付清80%的工资，工程验收后三个月付清。

　　5.甲方要提前算好装水，装电材料。

　　6.水电安装以每*方米为17.00元结算。

　　经双方协同一式两份

　　甲方(公章)：_________ 法定代表人(签字)：_________

　　乙方(公章)：_________ 法定代表人(签字)：_________

　　_________年____月____日

安装协议书10

　　甲方：

　　乙方：

　　依照《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及其它有关法律、行政法规，遵循*等、自愿、公*和诚实信用的原则，双方就本工程水电安装工程承包事项协商达成一致，订立本协议。

　　一、工程概况：

　　1、工程名称：

　　2、工程地点：

　　3、结构形式： 框剪 墙结构，地上 19 层，地上层高 54 m，总建筑面积约 16600 *方米 。

　　二、承包方式：

　　1、包工不包材料的大清包方式

　　三、承包范围：

　　1、本建筑安装工程水施、电施设计施工图纸及图纸会审交底资料、设计变更所含的安装工程。

　　2、施工期内安全文明施工和配合各项检查一切协助用工。

　　四、承包内容：

　　1、给、排水系统预埋及安装;

　　2、给水设备安装及调试;

　　3、照明用电系统线路预埋及安装;

　　4、照明用电设备、开关插座安装及调试

　　5、配合各专业分包安装施工队伍施工(包括送电、配合各专业队伍设备调试及外网施工单位完成系统综合调试验收)。

　　五、清包工期：

　　1、于土建同时竣工交验。

　　六、质量要求：

　　1、乙方必须按照国家规定对所承包的工程施工质量负责。如果因为施工质量不合格造成经济损失由乙方负责，材料问题由甲方负责。

　　2、乙方在施工中必须严格遵守国家《工程建设标准强制条文》及现行的建筑施工规范和操作规程，工程质量要求达到合格标准，双方对工程质量有争议，以当地质量监督站及有关单位、专家评定为准。

　　七、安全文明施工要求：

　　1、乙方在整个施工过程中必须全面严格遵守安全规章、规程、规定。

　　2、乙方应按有关规定及专项施工方案自备安全带、安全帽、胶鞋、绝缘手套等一切安全防护用具并确保按规定佩戴使用。

　　八、双方义务：

　　1、甲方义务：

　　2、向乙方提供施工图纸一套;

　　3、完成技术交底及安全教育、交底;

　　4、提供电焊机一台及电源线、焊把线，提供无齿锯一台及电源线，提供套丝机、台钻的电源线但不提供设备。

　　5、乙方义务：

　　6、严格按照甲方指定的进度计划，投入足够的人力、物力，保证工期;

　　7、加强安全教育，认真执行安全技术规范，严格遵守安全制度，落实安全措施，确保施工安全;

　　8、乙方自带本工程所需的工具用具、劳保安全防护用品。

　　9、乙方应按规定完成班组的技术交底、安全交底、三级安全教育签字齐全并经甲方审核备案。提供真实有效的特殊工种证件到甲方备案，并确保施工中人证相符;

　　10、乙方必须制定现场负责人一名负责施工现场的管理并与甲方项目部对接工作。

　　11、乙方应提前7天向甲方报送经项目负责人签字材料计划;

　　12、工程完工后按甲方要求将所有甲方提供剩余、节余材料及设备清点办理交接手续。

　　九、合同价款及支付方式：

　　1、本合同以单价 25 元/建筑*方米包干(不含任何税费)，该总价已包括人工施工及安装、辅材安装、调试等各项费用，此单价不再因设计变更、定额调整、市场变化等一切因素而调整。

　　2、本合同第一次付款为 4栋住宅主体施工至12层顶板混凝土浇筑完毕，甲方支付乙方已完工程价款的30%;其后每月5号甲乙双方核对上月完成产值，并与本月15号前支付乙方上月产值的80%，本合同约定工程全部完工并经甲方、监理单位验收合格，甲方一次性支付乙方工程款。

　　十、争议解决：

　　甲方和乙方在履行合同时发生争议，可以自行和解或要求有关主管部门调解，任何一方不愿和解、调解或和解、调解不成的，双方约定向工程所在地人民法院提起诉讼。

　　十一、合同终止：

　　乙方承包工程经甲方和建设单位、监理单位验收合格后并向甲方交付作业成果，工程价款支付完毕，双方履行的本合同全部义务即告终止。

　　十二、合同份数：

　　本合同一式三份，具有同等效力，由甲乙方各执一份，存档一份。

　　甲方：(签字盖章)

　　__年__月__日

　　乙方：(签字盖章)

　　__年__月__日

安装协议书11

　　发包方：（简称：甲方）

　　承包方：（简称：乙方）

　　甲方要安装的广告牌匾位于绵竹各城区城外高塔广告，由乙方制作安装。经甲、乙双方协商同意，特制定本合同。

　　具体安装项目及效果以甲、乙双方约定核实（

　　一、甲方的权利及义务：

　　1、甲方有权对乙方施工过程中的质量、进度及所用材料进行监督。

　　2、竣工以甲方验收合格为准。

　　二、乙方的权利及义务：

　　1、施工过程中发生的水电均由乙方自备。

　　2、在施工过程中发生的一切安全事故由乙方承担。

　　3、乙方需在双方约定的工期内完工。

　　三、工期：

　　1、乙方应在甲方签定协议后一至三天完成制作安装。

　　2、甲乙双方如有一方违约，违约方除承担给对方造成的损失外，按工程损失的的3%支付违约金。

　　四、工程保修：

　　工程保修期为一年。工程款全部计清后，甲、乙双方的保修约定即能生效，乙方为整个工程质量保修，在保修期内出现任何质量问题，由乙方无偿维修，造成的经济损失由乙方承担。

　　五、本合同未尽适宜，根据工程实际由双方协商解决或签定补充规定，与本合同具有同等法律效力。

　　六、本合同经甲乙双方签字后生效，至保修期满终止。

　　七、在安装过程中，如出现安全事故，由乙方全权负责,与甲方任何关系。

　　八、本合同一式两份，甲、乙双方各执一份，具有同等法律效力。

　　甲方（签章）：乙方（签章）：

　　签约日期：

安装协议书12

　　甲方：XX

　　乙方：北京有限公司

　　为了搞好空调安装工程的安全工作，经双方协商同意签订本协议。

　　第一条、本协议为

　　合同（合同编号：）的附件。

　　第二条、甲方安全责任

　　甲方在乙方进行空调安装前，对乙方现场负责人进行口头安全教育，甲方现场安全负责人为

　　，其教育的主要内容为与安装有关联的安全注意事项。

　　第三条、乙方安全责任

　　1、乙方自备空调安装所需要的机械、设备、工具、材料，并负责提供安装人员的安全带、安全帽、面罩等劳动保护用品。

　　2、乙方负责对安装人员的安全和治安教育，严格按照国家和北京市相关安全操作规程安装，做好安全防范措施，做到安全文明施工。

　　3、乙方在安装前，必须与甲方签订安全协议书，否则视为乙方擅自施工，后果自负。

　　4、乙方要做到合法用工，相关证件齐全，如乙方违法用工造成的损失由乙方承担。

　　5、乙方进场后要服从甲方的指挥，接受甲方的监督，甲方有检查处理的权利。

　　6、乙方要做好成品保护工作，不得污染和损坏原有装饰、设备、设施，否则要进行清理、恢复原样，或进行赔偿，达到甲方满意为止。因成品保护不力造成的损失由乙方承担。在安装完成后，基建部安排专业工程师核查原有设施恢复情况，如达不到甲方要求，根据实际情况进行扣款处理。

　　7、乙方要做好劳动保护工作，在外墙、临边、高空作业要系好安全带，挂到可靠地点，高挂低用，不得低挂高用，不系安全带严禁空调安装作业。

　　8、乙方要确保无伤亡事故、无火灾事故发生。如发生着火、触电、高空坠落、物体打击、机械伤害、中毒、中暑、伤亡等安全事故，造成的所有损失和责

　　任均由乙方承担，与甲方无关。

　　9、乙方要做好建筑物、管线、室内物品的保护工作，做好安全警械和安全防护工作，不得伤害到他人，否则造成的损失由乙方承担。

　　10、乙方在安装中产生的废渣、废液、废弃物，不准乱倒、乱放，要及时清理到甲方指定地点，做到活完场地清。

　　11、乙方进入甲方单位大门后严禁吸烟，每发现一次每人罚款500元。

　　12、乙方要遵纪守法，不得发生盗窃现象，否则要进行处罚。

　　第四条、本协议一式两份，甲乙双方各持一份，自双方签字盖章后生效，具有同等法律效力。

　　甲方（章）：XX

　　乙方（章）：北京有限公司

　　地址：XXXXXXXXXX

　　地址：XXXXXXXXXX

　　法定代表人或委托代理人：

　　法定代表人或委托代理人：

　　电话：XXXXXX

　　电话：XXXXXX

　　日期：20xx年06月03日

　　日期：20xx年06月03日

安装协议书13

　　甲方：_________（以下简称_________）

　　乙方：_________

　　一、工程名称：_________

　　二、工程地点：_________

　　三、承包形式：包工包料

　　四、工程内容

　　_________

　　五、工程造价

　　本工程合同预算价为_________元。双方自正式签订协议日期起，甲方应按工程总造价一次性付给乙方工程预付款_________元，在进行开工时再付工程预付款_________元。待工程竣工验收后按工程决算书结清，金额多退少补。

　　六、双方责任

　　1、在施工前，由甲方负责会同乙方、设计单位对工程施工图纸及工程概算书进行会审，经会审后工程施工图及工程设计概算书，作为今后施工和编制施工图预算书的唯一依据。

　　2、在工程开工前，甲方应组织有关人员，对乙方编制的工程施工图预算进行会审，会审后的工程施工图预算书作为工程竣工结算唯一的依据。

　　3、乙方必须严格按图施工，保证施工质量，甲方对施工工地必须提供方便，并有专人负责，做好施工质量监督及隐蔽工程验收。

　　4、乙方对设计单位的设计图纸应会审，在施工过程中发生设计问题应由乙方负责。

　　5、施工设备及材料由乙方材料仓库运到工地的运输费已包括在决算书内。

　　七、双方—致同意于工程委托合同签订甲方土建设验收合格后_________月内完工，工程如缓期，所造成停工窝工以及返工等损失，由乙方负责。

　　八、安全质量措施费，250kYA及以下为伍百元，315kVA及以上为壹仟元，1000kVA及以上为_________（大写）元。变压器油化试验费每台_________（大写）元。设备运输采保费按行业规定以设备费的1.5%计取，设计费按勘察设计费用规定收取，变压器验收费按2元/KVA计取（编入决算书）。

　　九、设备材料供应办法，为了工程进度，工程所需设备材料由甲方委托乙方供应，工程设备材料需具备合格证（编入决算书）。

　　十、在工程竣工前五天，乙方通知甲方验收，甲方接到通知后及时组织有关人员参加验收，不得无故拖延。

　　十一、争议的处理

　　1、本合同受中华人民共和国法律管辖并按其进行解释。

　　2、本合同在履行过程中发生的争议，由双方当事人协商解决，也可由有关部门调解；协商或调解不成的，按下列第_________种方式解决：

　　（1）提交_________仲裁委员会仲裁；

　　（2）依法向人民法院起诉。

　　十二、本协议一式四份，甲方执壹份，乙方执叁份，每份具有同等效用。

　　十三、本协议自双方签章日起生效，竣工结算后，同时失效。

　　甲方（签章）：_________乙方（签章）：_________

　　法定代表人（签章）：_________ 法定代表人（签章）：_________

　　委托代表：_________ 委托代表：_________

　　开户银行：_________ 开户银行：_________

　　帐号：_________ 帐号：_________

　　电话：_________ 电话：_________

　　签订时间：_________年___月___日 签订时间：________年___月___日

　　协议签订地：_________ 协议签订地：_________

安装协议书14

　　出卖人：________________________________

　　买受人：________________________________

　　合同编号：______________________________

　　签定地点:_______________________________

　　签订时间：______________________________

　　第一条 标的、数量、价款及交(提)货时间

　　标的名称 ：_________________

　　牌号商标 ：_________________

　　规格型号 ：_________________

　　生产厂家 ：_________________

　　计量单位 ：_________________

　　数量 ：_________________

　　单价：_________________

　　金额 ：_________________

　　交(提)货时间及数量合计：_________________

　　合计人民币金额(大写)_________(注：空格如不够用，可以另接)

　　第二条 质量标准

　　______________________________________________。

　　第三条 出卖人对质量负责的条件及期限：

　　______________________________________________________________。

　　第四条 包装标准、包装物的供应与回收：

　　______________________________________________________________。

　　第五条 随机的必备品、配件、工具数量及供应办法：

　　______________________________________________________________。

　　第六条 合理损耗标准及计算方法：

　　______________________________________________________________。

　　第七条 标的物所有权自 时起转移，但买卖人未履行支付价款义务的，标的物属于_____所有。

　　第八条 交(提)货方式、地点：

　　______________________________________________________________。

　　第九条 运输方式及到达站(港)和费用负担：

　　______________________________________________________________。

　　第十条 检验标准、方法、地点及期限：

　　______________________________________________________________。

　　第十一条 成套设备的安装与调试：

　　______________________________________________________________。

　　第十二条 结算方式、时间及地点：

　　______________________________________________________________。

　　第十三条 担保方式(也可另立担保合同)：

　　______________________________________________________________。

　　第十四条 本合同解除的条件：

　　______________________________________________________________。

　　第十五条 违约责任：

　　______________________________________________________________。

　　第十六条 合同争议的解决方式：本合同在履行过程中发生的争议，由双方当事人协商解决;也可由当地工商行政管理部门调解;协商或调解不成的，按下列地 种方式解决;

　　(一)提交 仲裁委员会仲裁;

　　(二)依法向人民法院起诉。

　　第十七条 本合同自 起生效。

　　第十八条 其他约定事项：

　　出卖人(章)：__________

　　买受人(章)：__________

　　日期：__________

安装协议书15

　发包方：____________（以下简称甲方）

　　承包方：____________（以下简称乙方）

　　根据《中华人民共和国合同法》的有关规定，经双方友好协商，甲方将创意产业园C1#、C2#楼栏杆制安工程委托乙方施工。为明确双方在工程施工中的权利、义务和经济责任，特订立本合同以共同遵守执行：

　　一、工程概况

　　1、工程名称：创意产业园C1#、C2#楼栏杆制安工程

　　2、工程地点：徐州经济技术开发区软件园

　　3、工程内容：金属钢管栏杆制安工程及保修期间的维修等全部内容。

　　4、承包方式及工程造价

　　（1）承包方式：主材甲供，乙方包人工、辅材、安装、质量、工期、安全。主材包括焊管、油漆、弯头、稀料，辅材包括电焊条、切割片、钢丝刷等除以上主材之外的一切材料。

　　（2）甲供材料选用：楼梯采用普通焊管，Φ50、Φ32、Φ20实测厚度不小于2.5㎜。窗护栏采用普通方管，方管40*30、20*20实测厚度不小于2.0㎜。幕墙采用铝方管10*40。

　　（3）承包单价：楼梯栏杆及窗护栏按照50元/米结算。楼梯扶手安装高度1.0米，护窗栏杆安装高度1.1米。具体价格如下：

　　序号楼号部位单位数量单价合计（元）

　　1 C1主楼楼梯扶手米332.48

　　2 C2主楼楼梯扶手米348.6

　　3 C1裙楼楼梯扶手米61.03

　　4 C2裙楼楼梯扶手米94

　　5 836.11 50 41805.5

　　6 C1主楼窗护栏米74.4

　　7 C2主楼窗护栏米408暂不施工

　　8 C1裙楼窗护栏米71.8

　　9 C2裙楼窗护栏米135.6

　　10 689.8 50 34490

　　11 C1主楼屋面米20

　　12 C2A楼屋面米30

　　13 50 50 2500

　　14 C1主楼幕墙内侧米918.96

　　15 C2主楼幕墙内侧米540暂不施工

　　16 1458.96 16 23343.36

　　17总计102138

　　二、工程期限

　　1、本工程的具体开工日期以甲方通知为准，乙方必须在20xx年6月20日之前完成全部工程项目。

　　2、因乙方原因工期拖延时间超过合同总工期的10%，甲方有权单方解除合同，

　　三、质量及施工要求

　　1、质量要求

　　（1）本工程由乙方进场的材料应与甲方确认的材料样板相一致。

　　（2）本工程质量应符合相应国家规范规定的合格等级标准。

　　2、施工要求：

　　（1）钢管加工处理后焊接、打磨及抛光，工程安装完毕后，要达到不晃动等要求,否则由乙方无偿负责处理。

　　（2）钢管要求美观，打磨均匀、*整、光滑、整洁，安装牢固，不能出现虚焊现象，五金配件除膨胀螺栓为镀锌材质外，其余皆为不锈钢。

　　四、工程付款方式

　　1、乙方施工完毕经甲方、监理验收合格，并由甲方开具结算工程量清单后，付至合同总价的95%。

　　2、余款于工程竣工验收完毕后留工程结算总价的5%作为保修金。

　　五、甲方工作

　　1、甲方负责提供施工场地给乙方进行施工，乙方确认在合同签订前已查看过甲方所提供的场地及周围的环境，掌握了所有与工程施工有关或对施工有影响的情况，乙方进场施工后因场地因素所产生的后果均由乙方负责。

　　2、甲方免费负责协调工地上的用水用电及其它与施工相关事宜。

　　六、乙方工作

　　1、乙方必须保质保量，严格按照甲方指定材料样板进行采购、制作与施工。

　　2、乙方进场后必须接受甲方工程部的监管并予以积极配合。

　　3、乙方工程人员必须服从甲方工程部的工程管理制度和规章制度。

　　4、乙方必须注意楼梯地砖的成品保护，如因乙方原因造成损坏，修补费用由乙方承担。

　　5、工程竣工验收合格前，乙方必须对本工程进行保护，否则所造成的一切经济损失由乙方承担。

　　6、工程竣工后，乙方要清理现场，将施工场地擦扫干净，做到工完场清，并负责将垃圾清运到甲方指定地点。

　　七、安全生产的约定

　　1、乙方在施工应严格遵守《建设工程安全生产管理条例》、《中华人民共和国消防条例》和其他相关的法规、规范。

　　2、由于乙方在施工过程中因施工质量或违反有关安全操作规程、消防条例，导致发生安全事故，所造成的一切经济损失及法律责任由乙方承担。

　　八、工程验收

　　1、国家及约定验收标准：按国家现行的《建筑装饰装修工程质量验收规范》、国家颁布之有关施工与技术验收规范及乙方提供经甲方确认的样板，作为本工程质量标准进行验收。

　　2、工程材料进场验收时，乙方须向甲方提供所进场材料质量合格证书。

　　九、工程保修及服务

　　1、保修责任范围：除甲方使用过程人为损坏、第三者故意或非故意损坏、自然灾害及人力不可抗拒因素损坏外，凡属乙方施工质量原因及验收后移交前乙方保管不力造成工程范围损坏及施工质量低劣，不能达到要求，均属乙方保修责任范围。

　　2、保修费用：从工程结算中截留，留工程结算总价款的5%作为保修金。保修期满扣除期间发生费用一次性返还余款。若发生的累计保修费超过截留的保修费总额，超过部分仍由乙方支付。保修期间，乙方应在甲方发出通知后24小时内派人修复，否则甲方可委托其他施工单位或人员修理，其费用在保修金内扣除，不足部分由乙方支付。

　　十、违约责任除因人力不可抗拒因素影响施工外，工期每拖延一天，扣罚乙方工程结算价款的百分之一。

　　十一、争议的解决甲、乙双方在履行本合同的过程中，发生的一切争议首先通过友好协商解决，协商不成时，任何一方有权向工程所在地有管辖权的人民法院提出起诉。

　　十二、其它事项本协议书字双方签字或盖章后生效，工程完工付清工程款后失效，本协议书一式三份，甲方执二份，乙方执一份。

　　甲方：____________

　　乙方：____________

　　负责人：____________

　　负责人：____________

　　签订日期：_________年___________月____________日

安装协议书 (菁华10篇)（扩展6）

——安装协议书菁选

安装协议书合集15篇

　　在日常生活和工作中，很多地方都会使用到协议，协议具有法律效力，确立某种法律关系。想必许多人都在为如何写好协议而烦恼吧，下面是小编收集整理的安装协议书，供大家参考借鉴，希望可以帮助到有需要的朋友。

安装协议书1

　　甲方：乙方：

　　甲方就小区的橱柜的制作及安装事宜与乙方达成一致意见，为了进一步明确橱柜制作过程中包工包料的范围内容及质量标准，双方特达成如下协议：

　　一、协议内容

　　1、________________________小区的橱柜制作和安装工程。

　　2、乙方按本合同约定的标准，包工包料、包质量、包安装、包售后服务等承包方式，按照甲方提供的设计施工图、材料，承包橱柜的制作及安装。

　　二、总价款及付款

　　（一）总价款：

　　1、本合同总价款暂定为人民币元，大写人民币。（最终总价款）

　　2、本合同总价以内的.橱柜数量及每套价格等详见附件1。

　　3、本合同每套橱柜的实际价格按最终实际测量的长度计算，以本合同附件1确认的每*方米单价计算。结算按实际测量面积乘以本合同附件一的每*方米单价计算。

　　4、若有因甲方原因调整橱柜尺寸，由甲方提供设计方案，乙方修改，如有因甲方修改造成制作成本增加，价差由甲方向乙方支付。

　　（二）付款方式：

　　甲方根据工程进度和协议履行情况向乙方支付合同款项。

　　（1）本协议签订后，甲方向乙方支付 元人民币作为预付款。

　　（2）工程完成50%后，甲方需向乙方支付元人民币的工程款。

　　（3）工程完工后，经甲方现场确认验收后，甲方向乙方支付全部剩余工程款。

　　三、保修期

　　保修期按国家标准及规定，装修材料及质量得以保证，自验收合格之日起一年内，期间若因质量问题（非人为因素）乙方负责免费维修。

　　四、本协议自签字日生效，本协议一式两份，双方各执一份，具有同等法律效力。

　　五、其他约定事项：

　　双方约定附件清单是本协议不可分割的组成。具有同等效力。 甲方签字：乙方签字： 年月日年月日

　　1、 衣柜材质是指制作所用的板材，主要有普通板、马六甲板、实木板等几个分类； 2、 颜色除了色彩外还有小浮雕、大浮雕等分类； 3、 尺寸为施工前所测量的大约尺寸；

　　4、 实测尺寸为安装结束后实际测量的尺寸（以衣柜水*和垂直方向上的最大尺寸为标

　　准），也是最终总价格的计算尺寸；

　　5、 在报价前请明确所有橱柜的大体样式，以便准确报价。

　　6、 如施工过程中甲方要求更改原来设计，当涉及到增加材料和制作难度等问题时，提前告知甲方需要增加衣柜价格；

　　7、 所有橱柜的材料、制作接受甲方的监督和检查

安装协议书2

　　甲方：_________（以下简称_________）

　　乙方：_________

　　一、工程名称：_________

　　二、工程地点：_________

　　三、承包形式：包工包料

　　四、工程内容

　　_________

　　五、工程造价

　　本工程合同预算价为_________元。双方自正式签订协议日期起，甲方应按工程总造价一次性付给乙方工程预付款_________元，在进行开工时再付工程预付款_________元。待工程竣工验收后按工程决算书结清，金额多退少补。

　　六、双方责任

　　1、在施工前，由甲方负责会同乙方、设计单位对工程施工图纸及工程概算书进行会审，经会审后工程施工图及工程设计概算书，作为今后施工和编制施工图预算书的唯一依据。

　　2、在工程开工前，甲方应组织有关人员，对乙方编制的工程施工图预算进行会审，会审后的工程施工图预算书作为工程竣工结算唯一的依据。

　　3、乙方必须严格按图施工，保证施工质量，甲方对施工工地必须提供方便，并有专人负责，做好施工质量监督及隐蔽工程验收。

　　4、乙方对设计单位的.设计图纸应会审，在施工过程中发生设计问题应由乙方负责。

　　5、施工设备及材料由乙方材料仓库运到工地的运输费已包括在决算书内。

　　七、双方—致同意于工程委托合同签订甲方土建设验收合格后_________月内完工，工程如缓期，所造成停工窝工以及返工等损失，由乙方负责。

　　八、安全质量措施费，250kYA及以下为伍百元，315kVA及以上为壹仟元，1000kVA及以上为_________（大写）元。变压器油化试验费每台_________（大写）元。设备运输采保费按行业规定以设备费的1.5%计取，设计费按勘察设计费用规定收取，变压器验收费按2元/KVA计取（编入决算书）。

　　九、设备材料供应办法，为了工程进度，工程所需设备材料由甲方委托乙方供应，工程设备材料需具备合格证（编入决算书）。

　　十、在工程竣工前五天，乙方通知甲方验收，甲方接到通知后及时组织有关人员参加验收，不得无故拖延。

　　十一、争议的处理

　　1、本合同受中华人民共和国法律管辖并按其进行解释。

　　2、本合同在履行过程中发生的争议，由双方当事人协商解决，也可由有关部门调解；协商或调解不成的，按下列第_________种方式解决：

　　（1）提交_________仲裁委员会仲裁；

　　（2）依法向人民法院起诉。

　　十二、本协议一式四份，甲方执壹份，乙方执叁份，每份具有同等效用。

　　十三、本协议自双方签章日起生效，竣工结算后，同时失效。

　　甲方（签章）：_________乙方（签章）：_________

　　法定代表人（签章）：_________ 法定代表人（签章）：_________

　　委托代表：_________ 委托代表：_________

　　开户银行：_________ 开户银行：_________

　　帐号：_________ 帐号：_________

　　电话：_________ 电话：_________

　　签订时间：_________年___月___日 签订时间：________年___月___日

　　协议签订地：_________ 协议签订地：_________

安装协议书3

　　甲方：_______

　　乙方：_______

　　甲乙双方就乙方在甲方管理场所安装移动电视传播系统事宜经协商达成以下协议：

　　1．甲、乙双方一致同意由乙方免费提供移动电视设备系统，安装在甲方的所属楼宇和对外办事大厅，具体安装地点由甲方指定。

　　2．首期计划安装移动电视液晶终端*台，具体安装位置：所有安装过程的'实际安装地点、数量、终端尺寸、安装时间以《安装工程确认单》为准。

　　3．本项目合作过程中，双方是资源互换，不相互收取任何费用。

　　4．甲方应配合和协助乙方进行该系统的安装和维护，并在安装完毕当天验收并签收。

　　5．乙方所提供的系统资产所有权归乙方，甲方不得用于其它用途，未经乙方书面同意，甲方不能以任何方式处置该系统设备。

　　6．甲方应尽到妥善保管之责任，如因系统自身原因损坏，甲方不承担责任。

　　7．合作时间自_______年_______月_______日至_______年_______月_______日，共_______年。

　　8．未尽事宜，双方另行协商。

　　9．本协议一式四份，双方各持两份，均具同等法律效力。

　　甲方（盖章）：_____

　　乙方（盖章）：_____

　　甲方负责人：_______

　　乙方负责人：_______

　　_____年____月____日

　　_____年___月_____日

安装协议书4

　　甲方：

　　乙方：

　　工程的铝合金窗制作、安装由乙方承包施工，为明确双方责任，特制订本协议，共同遵守。

　　一、承包数量：本工程计 *方米的门窗制作和安装。

　　二、合同工期：要求在 年 月 日前框子安装完毕 年 月 日前完成所有工程内容并提供验收资料。甲方需安装门窗时应提前5天通知乙方。

　　三、质量标准：

　　1、按铝合金门窗标准图集制作与安装，按验收规范标准进行验收，要求窗框四周同墙体交接处打弹性发泡剂填嵌饱满；门窗框四周外表用防水黑胶密封，门窗制作和安装质量必须达到合格标准。

　　2、型材选用 型材

　　四、单价：铝合金推拉窗、铝合金推拉门单玻每*方 元，按铝合金门窗框外围面积计算。

　　五、付款方法：窗扇安装完毕后付总款的 %，竣工验收合格后一个月内付清（保修期1年）。

　　六、安全责任：乙方应遵守工程建设安全生产有关管理规定，严格按安全标准组织施工，采取必要的安全防护措施，消除事故隐患乙方造成安全事故的责任和因此发生的.一切费用，由乙方自行承担。

　　七、保修期限：保修期按甲方同建设单位签订的合同执行，凡保修期内的质量问题由乙方免费保修，乙方在接到通知后3天内应予及时修复，如未能及时修复的，甲方将另行安排专业人员修复，费用在保修金内扣除。属使用不当而造成的损坏，不在保修范围，但乙方在不承担材料费的前提下，有义务给予修复。

　　八、其他条款：

　　1、铝合金门窗的制作和安装施工用电费用由乙方承担。

　　2、乙方必须具备门窗制作安装资质，在工程竣工验收时必须提**品合格证及检测单位的测试报告等相关资料（测试费用由乙方负责）。

　　九、未尽事宜，双方协商解决。本协议一式两份，双方各执一份，签字盖章后生效。

　　甲方： 乙方：

　　年 月 日

安装协议书5

　　甲方：

　　法定代表人：

　　地址：

　　电话：

　　邮箱：

　　乙方：

　　法定代表人：

　　地址：

　　电话：

　　邮箱：

　　依据甲方的需求，并本着*等互利的原则，甲乙双方经友好协商，就甲方的管理信息系统（以下简称______________系统）的应用软件工程签订本协议。

　　第一条适用法律

　　1、本协议适用法律为：《中华人民共和国技术合同法》、《中华人民共和国著作权法》和《中华人民共和国计算机软件保护条例》及《中华人民共和国经济合同法》等有关国家法律法规。

　　2、上述文件时间有不一致时，以日期在后的文件为准。

　　第二条协议范围

　　乙方负责完成甲方的_____________软件系统。涵盖的范围_____________系统软件安装、调试和对整个_____________系统的技术支持、服务与培训等工作。

　　第三条责任和义务

　　1、甲方的责任和义务

　　①按本协议的付款条款支付所需款项。

　　②负责项目中的领导、组织和协调工作。

　　③提供场地、人员、相关设备、必要的文档资料和数据，协助乙方做好____________系统的实施工作，满足软件对运行环境的基本要求。

　　④试运行结束后______天内，组织人员和乙方人员一起组成验收小组，并安排场地和设备，进行____________软件试运行的验收工作。

　　⑤甲方定期做好系统数据备份，并对备份数据进行妥善保管。

　　⑥甲方在应用过程中发现软件出现异常，应及时与乙方取得联系，并记录当前故障现象，便于乙方作出诊断。

　　⑦甲方在乙方服务人员服务完成后，配合检查软件系统运行是否正常，并在现场服务请求单上签字确认。

　　2、乙方的责任和义务

　　①按照本协议所规定的时间完成甲方相关人员的培训和___________系统软件安装、调试及数据初始化，并与甲方一起组成验收小组进行验收。

　　②对甲方进行______年内免费的软件升级、服务、培训、技术支持。

　　③乙方对甲方在使用软件过程中，因设备故障、操作失误等造成的数据丢失、利润或营业额损失或费用增加，以及因不按正常操作规范使用软件或软件被盗、损失、损毁、误用所造成的损失不负责任。

　　第四条版权

　　1、乙方拥有本____________系统软件的版权（即著作权）。

　　2、甲方拥有本____________系统软件在甲方内部的使用权。

　　3、甲方应尊重从乙方购置的应用软件的注册版权，遵守国家《计算机软件保护条例》有关规定，不得以任何形式再次转让、租赁该软件，并不得以任何形式或手段解密该软件。

　　第五条技术指标

　　1、本系统基于___________结构。

　　2、本系统应充分考虑到今后的扩充和升级，应具有良好的开放性和可扩充性。

　　3、本系统应具有可靠的安全和保密机制，以确保数据完整、安全和不被非法用户登录。

　　第六条交付计划

　　1、软件培训____________天

　　2、系统安装____________天

　　3、软件调试____________天

　　4、系统初始化__________天

　　第七条费用及支付方式

　　1、本协议所述价格均为人民币含税价，金额总计为人民币（大写）_________元。

　　2、乙方免费培训用户方人员，培训地点：甲方所在地______________。

　　3、自应用软件通过验收之日起，____年内乙方免费负责应用软件的升级、系统维护和技术支持。

　　4、甲方将以____________________方式向乙方支付。

　　5、协议生效后，由乙方开始________________软件的实施工作，当乙方软件安装、调试完毕后，甲方于______年______月______日前一次性向乙方支付全部软件款。

　　第八条服务与技术支持

　　1、操作人员培训

　　①培训时间为______天。

　　②培训地点：甲方所在地______________

　　③培训内容：_____________系统软件的使用。

　　2、系统实施

　　①______________系统软件安装：指______________系统软件交付甲方后，软件的安装、调试及系统环境的设置等，包括：服务器操作系统设置、网络环境设置、数据库系统环境设置、客户机操作系统设置、网络协议设置、应用程序的安装、调试及参数设置。

　　②______________系统设置：包括应用项目、基础数据的设置。

　　③初始数据录入：协助并规范甲方人员进行初始数据的录入和转入。

　　3、系统维护

　　①乙方向甲方提供的为保证本系统正常运行的现场系统维护项目包括：应用软件在运行中的故障带来的排错工作；应用软件与系统软件及数据库系统适配带来的调整工作；甲方非正常操作带来的系统及数据的修复工作。

　　4、系统升级

　　①系统升级指由乙方开发技术更新、应用系统升级或原有模块新功能的增加、补充带来的软件版本升级，由乙方免费向甲方提供。

　　②系统如有重大变更由双方具体协商后另行签署协议。

　　5、技术支持及服务

　　①______年免费服务期满后，乙方将向甲方收取服务费，收费标准为每年收取软件协议价的______%，或每次上门服务收取服务费______元人民币，又或甲方向乙方购买服务卡（金卡：______元/______次/______小时响应、银卡：______元/______次/______小时响应、铜卡：______元/______次/______小时响应）。甲方可根据具体情况选择适合的服务方式。

　　②乙方通过以下方式为甲方提供技术支持及服务：热线电话：_____________、传真：____________，乙方在internet站点的mail、ftp等服务，提供软件下载、热线响应等先进的网络支持。

　　③乙方的服务承诺：乙方接到甲方通过电话、信函、传真、电子邮件、网上提交等方式提出关于_____________软件的.服务请求后，在______小时内给予响应并提供服务；乙方提供给甲方的服务，必须按照协议规定的服务内容进行。

　　④如因乙方原因，单方解除上述条款，使甲方系统不能正常运行，应赔偿由此带来的一切损失。

　　⑤系统升级及费用：若甲方需要进行不同版本的系统升级，升级费用按软件协议价的_____%收取。

　　第九条保密原则

　　项目中所涉及的双方的内部资料、数据和其他商业信息，未经有关方许可，任何一方不得以任何形式用于协议之外的目的，不得以任何形式向其他方泄露。任何一方泄密，另一方有权追究泄密方的经济和法律责任。

　　第十条转让

　　乙方不得将协议转让。

　　第十一条违约责任

　　1、甲乙双方本着真诚合作、相互信赖的原则，根据国家相关的法律、法规，协商解决在本协议执行过程中可能出现的违约纠纷和违约责任。

　　2、甲方在规定时间内不配合乙方进行____________系统验收，视同验收通过。

　　3、以上应付协议款逾期______月未付，乙方有权将软件收回。

　　4、甲方没有按照协议要求履行甲方应承担的责任，甲方应该承担由此带来的相关结果。

　　5、乙方免责条款：

　　①乙方对甲方在使用软件过程中，因设备故障、操作失误等造成的数据丢失、利润或营业额损失或费用增加，以及因不按正常操作规范使用软件或软件被盗、损失、损毁、误用所造成的损失不负责任。

　　②乙方不承担因甲方人员进行非法操作、感染病毒、硬件出现故障导致的数据混乱、丢失责任。

　　③乙方有权拒绝甲方提出的协议规定之外的服务请求。

　　第十二条争议与仲裁

　　甲乙双方如对协议条款规定的理解有歧义，或者对与协议有关的事项发生争议，双方应本着友好合作的精神进行协商。协商不能解决时，依照《中华人民共和国经济合同法》，任何一方可直接向______________人民法院起诉。

　　第十三条不可抗力

　　不可抗力对协议双方均适用。在协议生效后，如果发生不可抗力而不能履行协议时，则由事故发生一方，取得公证机关的不能履行或不能全部履行或延期履行本协议的证明，甲乙双方可凭此证明解除全部或部分相关责任。

　　第十四条协议变更、补充及终止

　　1、本协议自双方签定之日起生效，如果双方均未发出书面终止通知，则协议自动延续。

　　2、本协议为双方的最终协议，未经双方书面同意，不得对此作任何修改。如有未尽事宜，经双方书面同意后，可签订书面补充协议。补充协议同本协议具有同等法律效力。

　　第十五条协议效力

　　本协议一式叁份，甲方执贰份，乙方执壹份，每份具有同等法律效力。

　　甲方（盖章）：

　　法定代表人（签字）：

　　签约日期：_________年_________月_________日

　　乙方（盖章）：

　　法定代表人（签字）：

　　签约日期：_________年_________月_________日

安装协议书6

　　甲方：有限公司

　　乙方：机电设备工程有限公司

　　经甲乙双方友好协商，甲方委托乙方实施南京澳林地产有限公司丽都嘉园商业二期分系统安装项目扫尾工程，为确保此次工程顺利进行及按时保质完工，现将有关事项确定如下：

　　一：乙方在施工时严格按照甲方确定的图纸和要求施工，不得擅自更改施工方案。如有变动必须经甲方项目负责人确认同意后，方可进行施工。

　　二：乙方如果在施工过程中发现甲方图纸与现场实际施工条件不符或按图施工可能会造成后期使用效果差的情况，应及时向甲方提出，甲方负责更改图纸。乙方不能盲目施工以致影响工程后期验收。

　　三：乙方必须严格按照所安装的设备品牌的安装施工规范操作，同时乙方将做好现场设备、材料和施工人员的安全保护工作，如发生设备损坏、遗失和施工人员的人身意外、他人财产损失等由乙方自行负责，与甲方无关。

　　四：在施工过程中乙方自行解决协调与用户方及其他施工单位的关系和相关事宜，保证工作顺利进行。如乙方发生违规事宜甲方遭到用户方或现场监理的处罚，甲方损失由乙方承担，相关费用从其安装费用中扣除。

　　五：乙方严格按照国家制定的相关标准和用户要求提供空调安装所需要的材料，按照指定材料品牌和规格要求采购，确保工程质量。如因乙方在材料使用中偷工减料，弄虚作假致甲方声誉受到影响或使甲方利益受到损失的`，乙方应赔偿由此给甲方造成的一切损失。

　　六：乙方保存好该项目所有设备的合格证、相关材料的合格证、检验报告等相关资料待工程安装结束后交予甲方。如因乙方造成的相关材料缺失致工程无法验收通过产生的损失由乙方承担。

　　七：工期：按照甲方工期要求。

　　八：安装调试结束，经甲方及用户方共同验收合格后视为合格工程。达不到要求的，乙方必须无偿根据甲方要求进行整改直至达到验收标准。验收合格后，乙方必须严格按照甲方要求的质保内容对其空调进行售后服务，前两年为免费保修期，后四年根据要求提供有偿服务。因安装质量造成的维修由乙方负责，涉及到所有费用由乙方承担。因空调质量或用户原因有乙方提供人力维修，所有产生的费用有甲方承担。

　　九：此次项目安装费总造价为人民币捌万肆仟壹佰元整，施工方案无重大便更，甲方将不再总造价中逐加或逐减，如有重大变更，以变更后的变更函为准进行逐加或逐减。合同签订甲方预支付贰万元整，施工完毕经验收合格后甲方甲方一次性付清余款陆万肆仟壹佰元整。

　　十：双方如有争议，应本着友好协商的原则解决，协商不成，双方将按照《中华人民共和国合同法》的相关规定在甲方所在法院提起诉讼。

　　十一:本协议双方签字盖章及时生效，一式肆份。甲方叁份乙方壹份，具有同等法律效力。

　　十二：其他未尽事宜：

　　甲方：

　　地址：

　　委托代理人：

　　联系电话：

　　乙方：

　　地址：

　　委托代理人：

　　联系电话：

安装协议书7

　　采购方（甲方）：

　　供应方（乙方）：

　　根据《中华人民共和国合同法》及国家有关规定，结合工程的具体情况，经双方充分协商，签订本合同：

　　一，设备安装总资金为人民币四万陆仟元（46000元）；

　　二，甲乙双方签定协议，甲方支付预付款贰万元（20000元）作为乙方采购设备和材料之用。

　　三，设备安装完笔调试完笔，验收合格无故障运行，甲方向乙方支付全部余款资金贰万陆仟元（26000元）；

　　四，甲方应按照双方约定时间和金额，向乙方支付款项，款未按协议程序支付，乙方拥有设备所有权。

　　五，设备安装完成后，乙方对甲方有关人员进行培训，讲解，以便日后的设备管理和使用。

　　六，设备期限从 年 月 日到 年 月 日结束，在预约过程中遇到不可抗拒因素，工期相应顺延。

　　七，设备安装完笔后从验收合格之日起壹年内免费保修，人为损坏和遭遇地震，雷击损坏等不可抗拒因素除外，在正常使用过程中设备出现故障，乙方需与甲方在约定时间内派人前往维修。

　　八，本协议未尽事宜双方协商解决，

　　九，本协议一式两份，双方签章或签字生效，约见附件或传真件与正本协议书一样有效，

　　十，合同期限从签定之日起算。

　　乙方：

　　盖章：

　　地址：

　　电话：

　　传真

　　公司网站：

　　法人或委托代理人：

　　甲方：

　　盖章：

　　地址：

　　电话：

　　传真：

　　法人或委托代理人：

安装协议书8

　　甲方：__房地产开发有限公司

　　乙方：__消防工程有限公司

　　工程项目：

　　1、工程名称：消防安装工程

　　2、项目名称：__

　　3、承包范围:以下施工图所有涉及消防安装工程的事项：

　　⑴施工图;

　　(2)设计变更联系单;

　　4、主要施工内容包括：

　　1)消防喷淋系统;

　　2)防排烟通风系统(正压通风、地下车库排烟风机、风管等);

　　3)消防泵房设备;

　　4)消防双电源火灾自动报警系统;

　　5)室内消火栓系统;

　　6)控制箱及各类消防设备控制柜;

　　7)风机自动控制柜、箱;

　　8)各类防火卷帘门，不含木质防火门

　　9)地下室变电所气体灭火系统;

　　10)所有消防设备用的控制箱及箱后线路(包括控制箱);

　　12)灭火器;

　　13)凡是消防有关的各类检测，如：电线管、管道、设备、消防设施检测等等内容。

　　3、承包方式：本合同承包范围内(合同附表)实行合同总价一次性包干。包工包料、包调试、包验收(包括检测、开通)，不另增任何签证单。

　　4、产品质量：乙方选择的设备、产品、材料应具备良好的性价比，所用设备、材料的规格、型号、生产厂家、消防自动报警主机、给水管材、各类阀门、喷头、烟感、温感、导线、穿线管、消火栓箱等等，所有品牌必须经甲方、监理认可。

　　5、合同包干价款：金额(大写)：肆佰肆拾叁万陆仟陆佰元整(人民币)￥：4436600.00元。总价含材料、安装、水电、税金、检测、验收等一切费用;

　　二、工程期限;

　　1、开工日期：与土建同步。

　　2、竣工日期：与整体验收同步。

　　实际施工进度按照甲方召开的各方交底协调会议(总包参加)确定后的施工进度要求及甲方签发的联系单或工作函。

　　三、工程质量

　　1、乙方原则上按照施工图纸施工，如果实际确需变更，乙方可根据消防规范，争得甲方同意要求设计单位变更，但必须符合消防验收要求、质量要求与总包方质量要求相一致。

　　2、乙方采购材料、设备的生产厂家需经甲方、监理确认，认可后方可安装，同时必须按规定提供质量合格证书或质量保证书，并对采购的材料、设备负责任。

　　3、工程安装质量以当地消防监督机关检测评定通过为准。

　　4、在施工过程中，甲方、监理有权对施工质量、材料质量进行督促、检查。

　　5、甲方有权对乙方采购的材料、设备进行检查。

　　四、安全责任及违约责任：

　　本工程安全生产须服从总包方的管理，由乙方原因造成的'一切安全责任由乙方全权负责，与甲方无涉。

　　除不可抗拒力外，因乙方不能按合同工期竣工，施工质量达不到设计和规范的要求，或发生其它违约行为，由乙方支付违约金，违约金按工程总造价的0.5%每天计收，但误期赔偿最高限额不超过合同总价的5%。

　　除非双方协议将合同终止，或因一方违约使合同无法履行，违约方承担上述违约责任后仍应继续履行合同。因一方违约使合同不能履行，另一方欲中止或解除全部合同，应提前10天书面通知违约方后，方可中止或解除合同，由违约方承担违约责任。

　　五、调试运行验收：

　　1、乙方在安装过程中，如损坏建筑结构或其他设备，须负责修理并赔偿损失;

　　2、乙方对安装、调试、试运行等施工质量负责，并在部分或全部调试时应通知业主和监理派员参加。

　　3、乙方在部分或全部调试结束后，应在一周内将调试结果、资料交给业主及监理，并将全部资料报消防验收部门，全权负责直至通过消防部门验收合格。工程安装验收合格，交会甲方使用以前，工程所用的各种产品、材料的保护、保管均由乙方负责。

　　4、工程验收合格后，乙方应备齐所有验收合格资料。

　　5、乙方于20__年月 日取得验收合格资料，若由于甲方原因造成验收推迟的时间相应顺延，否则每推迟一天，处以总价的1%罚款，以此类推，直至验收通过。

　　6、如乙方施工工程质量达不到国家规范要求，验收不合格，未能取得当地消防主管部门的合格手续，乙方承担根本性违约责任，向甲方支付相当于合同全额总价的违约金，并赔偿甲方拆除费用以及造成工期延误延期投入使用的损失。

　　六、付款方式：

　　工程款支付必须经监理、甲方签字生效，凭有效工程发票支付工程款。

　　1、消防管道预埋完成50%，甲方预付乙方总造价的10%;

　　2、消防设备安装完成验收后一周内付40%;

　　3、取得消防检测报告后一周内支付20%;

　　4、竣工验收合格到资料完整移交及结算完成之后三个月付至总造价的95%;

　　5、余款5%作为保修金，满二年后在一个月内付清。

　　七、保修方式：

　　乙方对该安装工程验收合格交付使用后，免费保修期为二年(自验收合格之日起计算)，免费保修期内所有设备实行保修、保换(人为损坏除外)，免费保修期满后终身维修，收取工本费，并负责甲方操作人员的培训，确保甲方物业管理人员能上岗操作，乙方接到甲方报修通知应在8小时内到现场维修，并于24小时内修复。若不能在48小时内修复，每推迟一天，保修时间顺延一个月，以此类推，5%保修金也相应顺延。

　　八、附则：

　　1、合同承包范围外需安装普通木质防火门的情况(如楼层面、电表间、配电房等)，按400元/㎡计算(面积以竣工图和现场联系单为准)。其它材质防火门，单价以联系单签证为准。

　　2、乙方需承担地块消防工程的验收和维修责任。

　　3、在合同执行中如发生纠纷，双方应协商解决，协商不成向合同签订地人民法院起诉。

　　4、本合同经双方签字盖章后生效。

　　5、本合同未尽事项，协商解决。

　　6、本合同一式四份，甲乙双方各执二份。

　　7、其他约定事项：

　　1)乙方应严格按照施工组织设计进行施工并符合施工规范;

　　2)乙方应与甲方同步作好安全工作，门卫出入根据甲方的要求执行;

　　3)乙方协助甲方及业主培训人员直至熟练操作;

　　4)保修期内，乙方负责二次联动测试并填写书面测试记录，上报甲方。

　　5)甲方发的工作函，乙方必须按照工作函内容完成，若没有按要求完成每推迟一天罚500元(以口头，电话，传真和书面就确定为本工作函送达)。

　　6)便于施工管理，必须在__巴黎都市施工现场委派项目经理和管理人员，包括现场水电带班各一名，必须每天在现场。检查中发现水电带班没请假而不在现场罚1000元每次。

　　7)甲乙双方的廉洁自律承诺及投诉方式

　　为保证工程质量及进度，顺利完成合作项目，维护廉洁、高效的工作机制，特承诺如下：

　　(一)乙方不得以任何理由向甲方单位工作人员赠送礼金、有价证券和贵重物品等，不得为甲方单位工作人员组织有可能对公正执行管理业务有影响的宴请、外出旅游和营业性娱乐活动。一经发现，视为行贿行为，甲方对乙方进行涉及金额十倍的经济处罚。

　　(二)乙方如发现甲方人员有明示或暗示要求宴请、招待，或索取礼金、礼品、礼券、其他利益，或故意刁难、显失公*的现象，应及时向甲方相关领导反映情况，监督电话：

　　以上承诺内容，双方将严格遵照执行，共同予以监督。

　　甲方：(签章)乙方：(签章)

　　代表;代表：

　　日期：日期：

　　合同签订地：__市__县

安装协议书9

　　甲方：

　　身份证号：

　　住址：

　　乙方：

　　身份证号：

　　住址：

　　甲乙双方就 安装工程达成如下协议：

　　一、门窗安装单价：

　　1、铝合金门窗安装每*米 元；

　　二、承诺范围：

　　甲方将 工程发包给乙方。本工程共计 栋楼，分别为 ，共计为 *方米。最终按实际发生面积结算。

　　三、安装质量标准：乙方在安装过程中严格控制门窗的横*、竖直、对角线、中垂线、距墙体厚度的'位置等，把误差控制在国家和行业规定的有关标准之内。并按开发商提出的有关质量技术要求施工，并且严格按照***颁发的《JHT103—96铝合金门窗安装及验收规程》施工。

　　四、安全施工：严格执行安全管理条例，做好工人进场三级教育及技术安全交底，认真执行安全操作规程及每周定期检查评定活动。乙方做好安全防护，安装人员进入施工现场佩戴安全帽、安全带。正确使用电动及手动工具；乙方承担安装过程中出现的一切安全责任事故及经济损失。

　　五、乙方安装包括：现场符合洞口尺寸、现场卸车、搬运、安装（钢附框、门窗框、内开窗扇、外开窗扇、固定玻璃五金、拼接、盖帽、排水孔盖、密封块、填隙等）、清理撕膜、打胶、框与墙体连接的固定件等等。

　　六、乙方承担安装过程中损坏、丢失造成的经济损失，玻璃合理损耗率为3%。

　　七、工程进度根据开发商和总包的要求提前完工，每延迟一天扣除承包费的5%。

　　八、甲方负责把货物运到安装现场后，乙方进行验收并办理接收手续。

　　九、乙方在安装施工期间与施工总承包方搞好关系，如发生打架及纠纷由乙方负责。

　　十、付款方式及期限：根据甲方资金，适时拨付。

　　十一、本协议一式两份，甲乙双方各执一份。本协议自签字之日起生效。

　　此协议未尽事宜，由双方协商解除。

　　甲方代表签字盖章：

　　年 月 日

　　乙方代表签字盖章：

　　年 月 日

安装协议书10

　　建设单位：（简称甲方）

　　安装单位：（简称乙方）

　　一、工程内容：

　　经双方协商，甲方同意将铝合金门窗工程承包给乙方安装，安接技术特证要求不同由甲方现场指挥为准。

　　二、工程运料

　　山东方正50*开，壁厚1.2mm，玻璃厚4mm，铝格条中空玻璃。

　　三、工程款支付：

　　乙方料进工地，甲方应付20%，框安装完后付30%，玻璃安装完后付30%，工程完工验收合格后一次性付清。

　　四、质量要求：

　　乙方必须按建筑工程要求规范精心安装，工程质量达到优良标准。不合格工程采取无偿返工。

　　五、本合同一试两份，甲乙双方各执一份，双方签字生效。

　　甲方：_________

　　乙方：_________

　　_________年_________月_________日

安装协议书11

　　合同编号：_________

　　甲方：_________

　　乙方：_________

　　依照《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》和（1999-020xx年_________月_________日至_________年_________月_________日竣工。

　　第三条材料供应

　　一、本安装工程所需的原材料，由乙方按工程预算表所列供应。

　　二、乙方所提供的安装材料须符合国家标准。

　　第四条工程结算方式

　　一、甲、乙双方正式签约后，甲方需在_________日之内支付工程造价总额的_________％给乙方。如甲方未按合同付款，则工期自然推后。

　　二、当乙方收到甲方预付款后，_________日内正式进入安装工地。

　　三、当竣工后，甲方需在_________日将其余的_________％支付给乙方，余下_________％款项在工程使用后_________个月内一次付清。工程若有未曾预见项目或变更，工程造价结算则按实际计算并一次付清。

　　四、支付方式：采用银行转帐、汇票或现金的形式支付。

　　第五条工程验收

　　一、乙方在工程竣工后，由乙方负责整个工程系统的检测调试，试用期为_________天，并由甲方、乙方将工程试用检测的结果进行验收。

　　二、工程交付使用后，甲方正常使用_________天，视甲方验收认可。

　　第六条保修维护

　　乙方提供本供气系统的维护和保养服务工作，保修期限：依据***令第279号《建设工程管理条例》的有关规定执行。即：二年内设备、材料非人为损坏的维护，乙方提供无偿免费服务；二年后为有偿服务。

　　第七条组成合同的文件

　　组成本合同的文件包括：图纸、工程材料表、预（概）算书、双方有关工程的洽谈、简单变更等书面协议或文件视为本合同的组成部分。

　　第八条甲方的承诺与保证

　　一、其是一家依法设立并有效存续的有限责任公司；

　　二、其有权进行本协议规定的交易，并已采取所有必要的公司行为授权签订和履行本协议；

　　三、其保证做好本工程的三通一*工作，保证水源、电源通到施工现场双方商定地点的总表，并承担施工引起的水、电费用；

　　四、本协议自签订之日起对其构成有约束力的义务。

　　第九条乙方的承诺与保证

　　一、其是一家依法设立并有效存续的有限责任公司；

　　二、其有权进行本协议规定的交易，并已采取所有必要的公司和法律行为（包括获得所有必要的**批准）授权签订和履行本协议；

　　三、保证在施工过程中，本着安全第一的宗旨，如出现因乙方原因而发生的危及自身及他人的安全事故和工伤事故，乙方承担一切费用及责任；

　　四、承诺按合同约定进行施工、竣工，并在质量保修期内承担工程质量保修责任；

　　五、本协议自签订之日起对其构成有约束力的义务。

　　第十条违约责任

　　一、甲方须按期支付各款项。若超过期限，甲方须支付_________％的违约金。并且乙方有权进行终止系统操作。

　　二、因乙方原因未按合同规定的工期交付使用的，须赔偿甲方已付款项一倍的罚款。

　　三、因甲方原因致使工程中途停建、缓建，应采取措施弥补或减少损失。同时，赔偿乙方由此造成停工、窝工、返工、人员和机械设备调迁、材料和构件积压的实际损失。

　　第十一条保密

　　一方对因本次协议而获知的另一方的'商业机密负有保密义务，不得向有关其他第三方泄露，但中国现行法律、法规另有规定的或经另一方书面同意的除外。

　　第十二条补充与变更

　　本协议可根据各方意见进行书面修改或补充，由此形成的补充协议，与协议具有相同法律效力。

　　第十三条不可抗力

　　任何一方因有不可抗力致使全部或部分不能履行本协议或迟延履行本协议，应自不可抗力事件发生之日起三日内，将事件情况以书面形式通知另一方，并自事件发生之日起三十日内，向另一方提交导致其全部或部分不能履行或迟延履行的证明。

　　第十四条争议的解决

　　本协议各方当事人对本协议有关条款的解释或履行发生争议时，应通过友好协商的方式予以解决。如果经协商未达成书面协议，则任何一方当事人均有权向有管辖权的人民法院提起诉讼。

　　第十五条优先权

　　为便于本工程竣工后的维护保养，本工程竣工后乙方将成为优先考虑的供气商。

　　第十六条其它

　　一、本协议自双方的法定代表人或其授权代理人在本协议上签字并加盖公章之日起生效。

　　二、合同一式二份，甲方、乙方各执一份，具有同等法律效力。

　　甲方（盖章）：_________乙方（盖章）：_________

　　法定代表人（签字）：_________法定代表人（签字）：_________

　　_________年____月____日_________年____月____日

　　签订地点：_________签订地点：_________

安装协议书12

　　甲方：（以下简称甲方）

　　乙方：（以下简称乙方）

　　为贯彻“安全第一，预防为主，综合治理”的方针，根据国家有关广告发布安装法规，加强期间的安全预防管理，落实广告发布安全责任制，明确双方的.安全责任，确保项目施工操作人员的安全与健康，促进施工顺利进行，特签订本协议。

　　一、甲乙双方协商一致后，甲乙交接给乙方的广告发布，甲方应提供广告位、广告位租金、广告内容。

　　二、甲方定稿后，乙方按甲方需求的工作日完成发布安装。

　　三、在协议时间内工程安装完后，由甲方验收合格后，甲方必须在一个月内一次性结清全部广告发布费。

　　四、验收后如有被人破坏或特大风等不可避免的自然灾害将由甲方承担。

　　五、乙方安装广告过程应遵守***施工法，如出现一切安全事故与甲方无关，由乙方自己负责处理。

　　六、以上协议如有改动或不完善及未补充的，由甲乙双方协商后更改。

　　七、本协议经双方签字盖章后与本工程施工分包合同同时生效。

　　八、签订本合同之日起生效。有效期为20____年至20____年。

　　九、协议一式两份，甲乙双方各持一份。

　　甲方：____

　　20____年__月__日

　　乙方：____

　　20____年__月__日

安装协议书13

　　甲方：(以下简称甲方)乙方：(以下简称乙方)

　　经甲乙双方协商，甲方将 的制作安装承包给乙方施工。

　　为了明确双方的责任，确保工程质量与进度，经双方商定达成如下合同条款，以便双方共同遵守。

　　一、工程项目：

　　二、工程承包形式：本工程由乙方包工包料、包运输、包安装。

　　三、工程质量：合格

　　四、主辅材料：

　　五、产品质量要求：

　　1、乙方根据甲方要求式样制作，双方商议确定式样尺寸，甲方签字后乙方开始制作(具体尺寸按每个窗框测得的具体尺寸为准。)

　　六、工程量与单价：工程量计算按实际加工尺寸为准，最终以实际安装面积进行结算。遮光布每*方米单价元/㎡，窗帘杆每米单价元/m，安装费元，工程量约为，合计元，大写： 。

　　七、工程进度：

　　1、为了保证质量和进度，安装期间，甲乙双方应相互协商配合，互创安装条件。

　　2、甲方在乙方安装人员进场前应提供安装电源。

　　3、不可抗力造成的安装延误，双方察看后认定解决。

　　八、付款方式：安装结束，验收合乎要求后所有费用一次性付清。

　　九、其他事项：

　　1、安装好的`遮光布不得损坏，如有损坏由责任方负责。

　　2、乙方安装人员进入现场，应遵守甲方现场管理和安全制度。甲方应向乙方提供安装条件,并密切配合乙方完成施工任务。

　　3、本合同签订后双方要相互监督执行，若出现违约，责任由违约方承担。

　　4、本合同未尽事宜双方本着实事求是、公*公正和诚实信用的原则协商解决。

　　5、本合同一式二份甲、乙双方收存，签字盖章后生效，财务结算完毕后自动失效。

　　甲方: (盖章)乙方: (盖章)

　　甲方代表: 乙方代表:

安装协议书14

　　甲方：塔吊使用单位： 宁夏吉运建筑安装有限公司第三分公司欧景豪庭项目部 乙方：塔吊安拆单位： １、甲方委托乙方安装（拆卸）一台 QTZ 型塔吊，时间xx年3月 日至xx年3月 完成。

　　２、安装地点： 灵武市中银欧景豪庭二期工地，由甲方负责清理现场障碍物，并提供所需的配电资源。安装前甲方应向乙方提供符合厂家说明书的砼基础及相关塔吊手续。

　　３、甲方制作基础前，应避免塔吊间打架互碰、带地下室工程，应注意基础深度与地下室深度一致，保证砼基础坚固，如因上述情况，造成塔吊倒翻等一切损失均由甲方负责，由此导致的验收不合格，乙方概不负责。

　　４、由乙方向甲方提供塔吊安装（拆卸）方案，资质证书，技术交底等相关资料。

　　５、在安装和调试过程中，甲方应无偿向乙方提供2-3名力工以及调试的'试件。

　　６、乙方在立、放塔过程中所发生的工伤事故，属于甲方责任甲方承担，属于乙方责任乙方承担。

　　７、塔吊安装或拆卸完工后甲方必须付清乙方人工费、吊车费和运输费。手续费等塔吊经检测部门检验合格后，甲方一次性付清，检测费由甲方承担，检测塔吊安装不合格，乙方应及时给予返工，返工费用由乙方承担。

　　８、塔吊安装或（拆卸）完毕后，经有关部门检测合格后，即乙方工作结束，如以后因甲方操作失误等因素而造成的事故，均和乙方无关。

　　双方签字后即具法律效力。其它未尽事宜双方可订补允协议，补充协议与本合同具有同等法律效力。

　　补充协议：

　　甲方代表： 乙 方：

　　日 期： 日 期：

　　年 月 日 年 月 日

安装协议书15

　　1、服务条款的确认

　　传信通短信软件是传信通公司（以下简称传信通）为手机用户推出的短信息收发服务软件。传信通短信软件的所有权和运作权归传信通所有。用户通过点击“我同意”的按钮，表示用户与传信通达成协议并接受所有的服务条款。

　　2、服务说明

　　传信通将根据实际情况推出各种短信息服务，用户在使用短信之前，应当确认自己的手机能够正常接收和显示短信息，否则传信通不承担任何责任。用户应妥善保管自己的手机，防止被他人借用或盗用，对于因此而给用户造成的任何损失，传信通不承担任何责任。

　　3、软件使用权限

　　除您与传信通另有约定外，您同意本服务仅供个人使用且非商业性质的使用，您不可对删除本软件及其他副本上一切关于版权的信息对本软件进行反向工程，如反汇编、反编译等；您不可对本服务任何部分或本服务之使用或获得，进行复制、拷贝、出售、或利用本服务进行调查、广告、或用于其他商业目的，其中，您不得将任何广告信函与信息、促销资料、垃圾邮件与信息、滥发邮件与信息、直销及传销邮件与信息以短信、即时通信或以其他方式传送，但传信通对特定服务另有适用指引或规则的除外。

　　4、服务条款

　　使用传信通短信软件服务，将表示您对该条款的承认和接受。

　　⑴遵守中国有关法律法规的规定。

　　⑵不利用服务作非法用途。

　　⑶不干扰服务的正常进行。

　　⑷遵守所有与使用服务有关的网络协议、规定、程序和惯例。

　　⑸用户在此授权传信通可以向其短信客户端或手机发送系统通知及商业信息。

　　⑹用户需对自己在短信软件*台上的行为承担法律责任。严禁散布和传播**、**或违法信息。

　　⑺用户需承诺不传输任何非法的、骚扰性的、中伤他人的、辱骂性的、恐吓性的、伤害性的、庸俗的、淫秽等信息资料。

　　5、用户隐私制度

　　传信通尊重用户个人隐私，不会公开或透露用户的注册资料及非公开内容，除非传信通在诚信的基础上认为透露这些信息在以下几种情况是必要的`：

　　（1）遵守有关法律规定，包括在国家有关机关查询时，提供用户的全部信息。

　　（2）遵从短信产品服务程序。

　　（3）为维护与传信通及短信相关的知识产权（包括但不限于著作权、专利权、商标权、商誉、商号等）而采取行动。

　　（4）在紧急情况下竭力维护用户个人和社会大众的隐私安全。

　　（5）传信通认为必要的其他情况下。

　　6、用户的帐号、密码和安全性

　　您一旦注册成功成为用户，您将得到一个密码和帐号。如果您未保管好自己的帐号和密

　　码而对您、传信通或第三方造成的损害，您将负全部责任。另外，每个用户都要对其帐户中的所有活动和事件负全责。您可随时改变您的密码。用户同意若发现任何非法使用用户帐号或安全漏洞的情况，立即通告传信通。

　　7、计费和缴费

　　传信通为用户提供有偿短信息服务，用户必须为其使用的短信息服务支付费用。具体的价格及收费的方式将标明在相应的页面上，用户根据需要选择。用户在选择的同时代表着同意为接受所选短信息服务而向传信通支付标明的费用。

　　用户需向传信通交纳的费用将与用户实际接收到的短信息数量或实际接受短信息服务的期限相关。

　　8、有限责任

　　传信通对非由传信通的过错行为直接造成的任何损害不负责任。这些损害可能来自：不正当使用服务，在网上购买商品或进行同类型服务，在网上进行交易，非法使用服务或用户传送的信息有所变动。

　　9、传信通的终止权

　　用户应确实遵守本服务条款及有关法律命令的规定。传信通对于用户是否违反服务条款有最终决定权。若传信通认定用户违反服务条款或任何法令者，用户同意传信通可以随时终止用户的帐号及密码使用权。

　　10、其它

　　（1）如本服务条款中的任何条款无论因何种原因完全或部分无效或不具有执行力，本服务条款的其余条款仍应有效且具有约束力，并且努力使该规定反映之意向具备效力。

　　（2）本服务条款构成您与传信通之全部协议，规范您对本服务之使用，并取代您先前与传信通达成的全部协议。但在您使用相关服务，或使用第三方提供的内容或软件时，亦应遵从所适用之附加条款及权利。

　　（3）每项服务的内容、收费标准、收费方式、服务费及服务条款应以最后发布的通知为准。

　　（4）用户对服务之任何部分或本服务条款的任何部分之意见及建议可与传信通客户服务部门联系。

　　（5）传信通保留本服务条款之最终解释权。

　　发布时间：20xx年7月

安装协议书 (菁华10篇)（扩展7）

——广告安装安全协议书实用10篇

　　广告安装安全协议书 1

　　甲方：

　　乙方：

　　按照《中华人民共和国广告法》及鑫众磊国际建材城物管方：重庆邦居商贸服务有限公司管理规定，为确保在鑫众磊国际建材城市场内广告安装、悬挂的安全，甲方对乙方的广告施工安全责任明确如下：

　　1、在甲方场所内的宣传牌等广告载体的悬挂和安装，乙方必须确保其在安装和使用过程的安全性，同时，乙方必须认真履行各项安全管理规定，并派专人对施工现场的各项消防、施工安全管理进行监督，确保上述广告载体及人员在施工期间的安全。

　　2、乙方必须自行负责所带的设备、工具和各项物品的安全，若有丢失甲方不负任何赔偿责任。

　　3、乙方必须自觉服从并认真配合现场甲方及其保安人员的.管理、监督和检查工作，并对提出的施工安全隐患必须及时配合整改。

　　4、如施工期间发现有施工人员有偷盗行为或未经甲方允许擅自损坏甲方场所内的'财物（包括设备设施、花草树木等），乙方除须赔偿全部损失外，并将取消乙方今后进入甲方场所施工的资格。

　　5、乙方在施工期间必须规范施工，做好施工安全消防保护措施，如造成施工人员、甲方工作人员或第三人或甲方财产损失、人身伤亡的，由乙方负责一切安全事故和经济赔偿责任，与甲方无关。

　　6、乙方所安装的后场宣传牌等广告载体在使用中发生脱落（除自然灾害、或甲方拆除外）从而发生安全事故，造成甲方工作人员或第三人、人身伤害或财产损失的，由此而导致的一切安全责任和经济赔偿责任由乙方承担。

　　7、本协议一式两份，自甲乙双方签字或盖章之日起生效。

　　甲方(公章)：乙方(公章)：

　　代表人（或负责人）：代表人（或负责人）：

　　日期：日期：

　　广告安装安全协议书 2

　　甲方：

　　乙方：

　　按照《中华人民共和国广告法》及鑫众磊国际建材城物管方：重庆邦居商贸服务有限公司管理规定，为确保在鑫众磊国际建材城市场内广告安装、悬挂的安全，甲方对乙方的广告施工安全责任明确如下：

　　1、在甲方场所内的宣传牌等广告载体的悬挂和安装，乙方必须确保其在安装和使用过程的安全性，同时，乙方必须认真履行各项安全管理规定，并派专人对施工现场的各项消防、施工安全管理进行监督，确保上述广告载体及人员在施工期间的安全。

　　2、乙方必须自行负责所带的设备、工具和各项物品的安全，若有丢失甲方不负任何赔偿责任。

　　3、乙方必须自觉服从并认真配合现场甲方及其保安人员的管理、监督和检查工作，并对提出的施工安全隐患必须及时配合整改。

　　4、如施工期间发现有施工人员有偷盗行为或未经甲方允许擅自损坏甲方场所内的'财物（包括设备设施、花草树木等），乙方除须赔偿全部损失外，并将取消乙方今后进入甲方场所施工的资格。

　　5、乙方在施工期间必须规范施工，做好施工安全消防保护措施，如造成施工人员、甲方工作人员或第三人或甲方财产损失、人身伤亡的，由乙方负责一切安全事故和经济赔偿责任，与甲方无关。

　　6、乙方所安装的后场宣传牌等广告载体在使用中发生脱落（除自然灾害、或甲方拆除外）从而发生安全事故，造成甲方工作人员或第三人、人身伤害或财产损失的，由此而导致的一切安全责任和经济赔偿责任由乙方承担。

　　7、本协议一式两份，自甲乙双方签字或盖章之日起生效。

　　甲方(公章)：乙方(公章)：

　　代表人（或负责人）：代表人（或负责人）：

　　日期：日期：

　　广告安装安全协议书 3

　　甲方：

　　乙方：

　　甲乙双方就在制作广告牌一事，本着*等互利的原则，经友好协商，同意参照有关法律条款签订如下合同：

　　一、甲方委托乙方设计制作安装广告牌：

　　1、场地：广告牌的安装场地由甲方提供。

　　2、广告牌：乙方负责广告牌的设计、制作、安装。

　　3、报批(乙方不负责报批)(不含税金)

　　4、延期责任：若因广告报批发布或**行政行为等原因导致广告牌无法正常安装或不能安装，乙方可以延期或停止制作。

　　二、价格：

　　1、元，大写人民币：元。如工程量增加或减少，经双方商定后，施工工期及费用另计。

　　2、付款方式：

　　1.首期：乙方签订合同当天，甲方即付给乙方工程款__%，人民币￥：______元，大写人民币￥：__元。

　　2.二期：乙方进场施工到做好铁架在安装的时候，甲方即付给乙方工程款__%。人民币￥：____元，大写______人民币。

　　3.三期：工程制作完工后一星期内，甲方即付给乙方工程款：__%，大写人民币￥：____。

　　4.四期：全工程总造价保修期满后一星期内支付。大写人民币￥：____元。

　　三、广告牌安装及维护：

　　1、乙方负责所有广告牌的安装工作，安装期间的安全由乙方负责。

　　2、自工程施工完毕亮灯之日起，保修个月。(注：人为及不可抗因素除外：如自然灾害)

　　四、工程时间：

　　工期：乙方签定合同后按甲方指定天工期完成。(注：雨天除外)。

　　五、广告牌安装期间，甲方在施工过程发现的与图纸、材料(中标钢材)、技术指数等不符合原参数等情况(注：以甲方签字确认的为准)，甲方有权向乙方提出书面异议、限时改正。

　　六、在合约期间，如双方发生争议经协商无法解决时，任何一方可向东莞市人民法院提起诉讼。七、其他补充条款：注：如甲方有增加合同以外的工程，双方协议另行增加工程款。

　　八、本协议一式二份，每份二页，甲方一份，乙方一份，双方签字盖章后即时生效。

　　甲方：乙方：

　　代表：代表：

　　日期：日期：

　　广告安装安全协议书 4

　　甲方：

　　乙方：

　　按照《中华人民共和国广告法》及xxxx 管理规定，为确保在xxxxx 广告安装、悬挂的安全，甲方对乙方的广告施工安全责任明确如下：

　　1、在甲方场所内的后场宣传牌等广告载体的悬挂和安装，乙方必须确保其在安装和使用过程的安全性，同时，乙方必须认真履行各项安全管理规定，并派专人对施工现场的各项消防、施工安全管理进行监督，确保上述广告载体及人员在施工期间的安全。

　　2、乙方必须自行负责所带的设备、工具和各项物品的安全，若有丢失甲方不负任何赔偿责任。

　　3、乙方必须自觉服从并认真配合现场甲方及其保安人员的管理、监督和检查工作，并对提出的施工安全隐患必须及时配合整改。

　　4、如施工期间发现有施工人员有偷盗行为或未经甲方允许擅自损坏甲方场所内的财物（包括设备设施、花草树木等），乙方除须赔偿全部损失外，并将取消乙方今后进入甲方场所施工的资格。

　　5、乙方在施工期间必须规范施工，做好施工安全消防保护措施，如造成施工人员、甲方工作人员或第三人或甲方财产损失、人身伤亡的`，由乙方负责一切安全事故和经济赔偿责任，与甲方无关。

　　6、乙方所安装的后场宣传牌等广告载体在使用中发生脱落（除自然灾害、或甲方拆除外）从而发生安全事故，造成甲方工作人员或第三人、人身伤害或财产损失的，由此而导致的一切安全责任和经济赔偿责任由乙方承担。

　　7、本协议一式两份，自甲乙双方签字或盖章之日起生效。

　　甲方(公章) ： 乙方(公章) ：

　　代表人（或负责人）： 代表人（或负责人）：

　　日期： 日期：

　　广告安装安全协议书 5

　　甲方： （以下简称甲方） 乙方： （以下简称乙方）

　　为贯彻“安全第一，预防为主，综合治理”的方针，根据国家有关广告发布安装法规，加强期间的安全预防管理，落实广告发布安全责任制，明确双方的安全责任，确保项目施工操作人员的安全与健康，促进施工顺利进行，特签订本协议。

　　一、甲乙双方协商一致后，甲乙交接给乙方的广告发布，甲方应提供广告位、广告位租金、广告内容。

　　二、甲方定稿后，乙方按甲方需求的工作日完成发布安装。

　　三、在协议时间内工程安装完后，由甲方验收合格后，甲方必须在一个月内一次性结清全部广告发布费。

　　四、验收后如有被人破坏或特大风??等不可避免的自然灾害将由甲方承担。

　　五、乙方安装广告过程应遵守***施工法，如出现一切安全事故与甲方无关，由乙方自己负责处理。

　　六、以上协议如有改动或不完善及未补充的，由甲乙双方协商后更改。

　　七、本协议经双方签字盖章后与本工程施工分包合同同时生效。

　　八、签订本合同之日起生效。有效期为20xx年至20xx年。

　　九、协议一式两份，甲乙双方各持一份。

　　甲方： 乙方：

　　年月日 年月日

　　广告安装安全协议书 6

　　甲方：______________

　　乙方：______________

　　根据《中华人民共和国民法典》规定，经甲乙双方协商一致，就______户外广告安装安全问题达成以下协议，乙方作为承包单位，对广告安装过程中发生的人生、设备操作引起的安全事故及伤害承担全部安全责任。

　　第一条、甲方提供喷绘布，乙方负责安装，高空安装______元/*方，墙体安装______元/*方，按实际测量面积核算。

　　第二条、乙方须有从事户外广告制作安装的成熟经验负责安装并交付使用当事人须明确双方不存在雇佣关系。

　　第三条、为确保安装人员的人生安全，乙方必须安排专业安装人员进行安装，在安装过程中出现事故或人员伤亡，乙方自行负责，与甲方无关。

　　第四条、乙方的安装人员必须身体健康严禁有心脏病、高血压病史人员进行高空安装作业；乙方须按国家有关规定，为安装人员进行人生保险；

　　第五条、乙方对因安装过程中使用工具不当造成的人员伤害及设备损害负责。

　　第六条、乙方对安装区域、作业环境内造成的第三方伤害、安全事故承担全部责任及一切费用。

　　第七条、乙方管理以及自身防范措施不利或乙方工人责任造成的案件、火灾、交通事故（含施工现场内）等灾害事故，事故经济责任、事故法律责任以及事故的善后处理均由乙方独自承担，因此给甲方造成的经济损失由乙方负责赔偿。

　　第八条、乙方在组织工人制作安装过程中要特别注意安全，杜绝一切安全事故的发生，并承担由于自身安全措施不到位造成的事故责任和由此发生的一切费用。如有此情况发生，责任一概与甲方无关。

　　第九条、甲、乙双方一方不履行协议义务或者履行协议义务不符合约定，给对方造成损失的，损失赔偿额应当相当于因违约所造成的损失，包括协议履行后可以获得的利益，但不得超过违反协议一方订立协议时预见到或者应当预见到的因违反协议可能造成的损失。

　　第十条、因本协议而引起的纠纷，经协商或调解不能解决的，甲乙任何一方均有权在甲方注册地提起仲裁或者诉讼。

　　风险告知：关于争议解决方式的约定，可以选择到有管辖权法院诉讼或者选择仲裁，二者的本质区别是若约定仲裁解决仲裁一裁终局，约定向法院提起诉讼两审终审。

　　第十一条、甲乙双方的任何一方由于不可抗力的原因不能履行协议时，应及时向对方通报不能履行或不能完全履行的理由，在取得有关主管机关证明和征得对方同意后，允许延期履行、部分履行或者不履行协议，并根据情况可部分或全部免予承担违约责任。

　　第十二条、本协议未尽事宜，甲、乙双方可另行订立补充条款或补充协议。补充条款或补充协议以及本协议的附件均为本协议不可分割的部分。

　　第十三条、本协议自甲乙双方签订之起生效。

　　第十四条、协议的任何修改或补充，只有在双方授权代表签字后生效，并成为本协议不可分割的组成部分，与本协议具有同等法律效力。

　　第十五条、本协议一式_______份，甲乙双方各持_______份，自双方签字盖章之日起生效。

　　甲方：______________

　　乙方：______________

　　______________年______________月______________日

　　广告安装安全协议书 7

　　甲方：

　　乙方：

　　甲乙双方就在 制作广告牌一事，本着*等互利的原则，经友好协商，同意参照有关法律条款签订如下合同：

　　一、甲方委托乙方设计制作安装广告牌：

　　1、 场地：广告牌的安装场地由甲方提供。

　　2、 广告牌：乙方负责广告牌的设计、制作、安装。

　　3、 报批(乙方不负责报批)(不含税金)

　　4、 延期责任：若因广告报批发布或**行政行为等原因导致广告牌无法正常安装或不能安装，乙方可以延期或停止制作。

　　二、价格：

　　1、 元，大写人民币： 圆。如工程量增加或减少，经双方商定后，施工工期及费用另计。

　　2、 付款方式：

　　1. 首期：乙方签订合同当天，甲方即付给乙方工程款 %，人民币￥： 元，大写人民币￥： 圆。

　　2. 二期：乙方进场施工到做好铁架在安装的时候，甲方即付给乙方工程款 %。人民币￥： 元，大写人民币￥： 。

　　3. 三期：工程制作完工后一星期内，甲方即付给乙方工程款： %，人民币 元，大写人民币￥： 。

　　4. 四期：全工程总造价保修期满后一星期内支付。大写人民币￥： 圆。

　　三、广告牌安装及维护：

　　1、 乙方负责所有广告牌的安装工作，安装期间的安全由乙方负责。

　　2、 自工程施工完毕亮灯之日起，保修个月。(注：人为及不可抗因素除外：如自然灾害)

　　四、工程时间：

　　工期：乙方签定合同后按甲方指定 天工期完成。(注：雨天除外)。

　　五、广告牌安装期间，甲方在施工过程发现的与图纸、材料(中标钢材)、技术指数等不符合原参数等情况(注：以甲方签字确认的为准)，甲方有权向乙方提出书面异议、限时改正。

　　六、在合约期间，如双方发生争议经协商无法解决时，任何一方可向东莞市人民法院提起诉讼。 七、其他补充条款：注：如甲方有增加合同以外的工程，双方协议另行增加工程款。

　　八、本协议一式二份，每份二页，甲方一份，乙方一份，双方签字盖章后即时生效。

　　甲方： 乙方：

　　代表： 代表：

　　日期： 年 月 日 日期： 年 月 日

　　广告安装安全协议书 8

　　甲方：四川超然建筑装饰工程有限公司

　　乙方：

　　经甲乙双方协商一致，就“银色诗典”户外广告安装安全问题达成以下协议，乙方作为承包单位，对广告安装过程中发生的人生、设备操作引起的安全事故及伤害承担全部安全责任。

　　一、乙方必须具有正规营业执照及户外广告安装许可证；

　　二、乙方须有从事户外广告制作安装的成熟经验,负责安装并交付使用,当事人须明确,双方不存在雇佣关系

　　三、 为确保安装人员的人生安全，乙方必须安排专业安装人员进行安装，否则由此引起的一切安全事故（费用）由 乙方承担;

　　三、乙方的安装人员必须身体健康,严禁有心脏病、高血压病史人员进行高空安装作业；乙方须按国家有关规定，为安装 人员进行人生保险（或已购买）；

　　四、乙方对因安装过程中使用工具不当造成的人员伤害及设备损害负责。

　　五、乙方对安装区域、作业环境内造成的第三方伤害、安全事故承担全部责任及一切费用；

　　七、 乙方管理以及自身防范措施不利或乙方工人责任造成的案件、火灾、交通事故（含施工现场内）等灾害事故，事故经济责任、事故法律责任以及事故的善后处理均由乙方独自承担，因此给甲方造成的经济损失由乙方负责赔偿。

　　六、乙方指派现场安全安装负责人为 ,进行安全操作指导工作;；

　　七、乙方在组织工人制作安装过程中要特别注意安全，杜绝一切安全事故的.发生，并承担由于自身安全措施不到位造成 的事故责任和由此发生的一切费用。如有此情况发生，责任一概与甲方无关。

　　十、本合约书正本一式两份，具有同等效力，由双方各持一份。

　　十一、有效期自 年 月 日生效至 截止

　　甲方： 乙方：

　　法定代表人 法定代表人：

　　委托代理人 委托代理人：

　　年 月 日 年 月 日

　　广告安装安全协议书 9

　　甲方：XX（以下简称甲方）

　　乙方：XX（以下简称乙方）

　　为贯彻“安全第一，预防为主，综合治理”的方针，根据国家有关广告发布安装法规，加强期间的安全预防管理，落实广告发布安全责任制，明确双方的安全责任，确保项目施工操作人员的`安全与健康，促进施工顺利进行，特签订本协议。

　　一、甲乙双方协商一致后，甲乙交接给乙方的广告发布，甲方应提供广告位、广告位租金、广告内容。

　　二、甲方定稿后，乙方按甲方需求的工作日完成发布安装。

　　三、在协议时间内工程安装完后，由甲方验收合格后，甲方必须在一个月内一次性结清全部广告发布费。

　　四、验收后如有被人破坏或特大风等不可避免的自然灾害将由甲方承担。

　　五、乙方安装广告过程应遵守***施工法，如出现一切安全事故与甲方无关，由乙方自己负责处理。

　　六、以上协议如有改动或不完善及未补充的，由甲乙双方协商后更改。

　　七、本协议经双方签字盖章后与本工程施工分包合同同时生效。

　　八、签订本合同之日起生效。有效期为20xx年至20xx年。

　　九、协议一式两份，甲乙双方各持一份。

　　甲方：XX

　　XXXX年XX月XX日

　　乙方：XX

　　XXXX年XX月XX日

　　广告安装安全协议书 10

　　甲方：XX

　　乙方：XX

　　按照《中华人民共和国广告法》及xxxx管理规定，为确保在xxxxx广告安装、悬挂的安全，甲方对乙方的广告施工安全责任明确如下：

　　1、在甲方场所内的后场宣传牌等广告载体的悬挂和安装，乙方必须确保其在安装和使用过程的安全性，同时，乙方必须认真履行各项安全管理规定，并派专人对施工现场的各项消防、施工安全管理进行监督，确保上述广告载体及人员在施工期间的安全。

　　2、乙方必须自行负责所带的设备、工具和各项物品的安全，若有丢失甲方不负任何赔偿责任。

　　3、乙方必须自觉服从并认真配合现场甲方及其保安人员的管理、监督和检查工作，并对提出的施工安全隐患必须及时配合整改。

　　4、如施工期间发现有施工人员有偷盗行为或未经甲方允许擅自损坏甲方场所内的财物（包括设备设施、花草树木等），乙方除须赔偿全部损失外，并将取消乙方今后进入甲方场所施工的.资格。

　　5、乙方在施工期间必须规范施工，做好施工安全消防保护措施，如造成施工人员、甲方工作人员或第三人或甲方财产损失、人身伤亡的，由乙方负责一切安全事故和经济赔偿责任，与甲方无关。

　　6、乙方所安装的后场宣传牌等广告载体在使用中发生脱落（除自然灾害、或甲方拆除外）从而发生安全事故，造成甲方工作人员或第三人、人身伤害或财产损失的，由此而导致的一切安全责任和经济赔偿责任由乙方承担。

　　7、本协议一式两份，自甲乙双方签字或盖章之日起生效。

　　甲方(公章)：XX

　　代表人（或负责人）：XX

　　日期：XXXX年XX月XX日

　　乙方(公章)：XX

　　代表人（或负责人）：XX

　　日期：XXXX年XX月XX日