球场承包合同菁选

球场承包合同10篇

　　随着人们法律观念的日益增强，合同对我们的约束力越来越不可忽视，在达成意见一致时，制定合同可以享有一定的自由。相信大家又在为写合同犯愁了吧，以下是小编帮大家整理的球场承包合同，欢迎大家分享。

球场承包合同1

　　发包方：___ 负责人：___

　　承办方：___(身份证号________) 住___。街道___。居委3组64号

　　依照合同法及相关法律和法规的规定，就___篮球场修建工程，经双方*等协商，签订如下承包合同书。

　　一、工程概况：___。阵地建设，篮球场修建，总面积630*方米。

　　二、工程内容：篮球场整体堡砍的建筑，要求长35米，宽18米，高8.5米，总工程590立方米。

　　三、合同期限：20__年10月8日至20__年12月30日。

　　四、合同价款：按实际方量计算，每立方米168元，共590立方米，即10万元。

　　五、质量要求：丛力式底座为5米，天口1米宽，水泥砂浆灌缝，保质期限为10年，因质量问题，造成的'损失及返工，由承办方负责。

　　六、违约责任：任何一方违反合同规定，除赔偿损失外，另给付违约金2万元。

　　七、付款方式：工程完工后支付2万元，其余部分，待工程经上级检验后，于20__年4月1日前付清。

　　八、本合同一式三份，双方各一份，街道一份，双方签字之日起生效。

　　发包方：____________ 承办方：____________

　　20__年10月____________ 日

球场承包合同2

　　甲方：_________________

　　乙方：_________________

　　合同签订地点：_________________

　　经甲乙双方友好协商，根据《中华人民共和国合同法》及相关法律文件，本着*等、自愿的原则，双方就甲方开发的绿源山水网球馆工程项目建设事宜，签订本合同。

　　第一条总则

　　1、项目名称：_________________

　　2、工程地点：_________________

　　3、承包内容：_________________

　　第二条质量、技术要求

　　乙方提供的网球场设施应符合国家对该产品的质量要求，具备国家权威检验部门的检验报告和相关认证书。安装应符合现行建筑安装规范。

　　乙方应严格按照与甲方确定的技术细节和图纸(应有双方盖章)进行施工。

　　第三条承包方式

　　1、承包方式：工程项目设计、施工总承包

　　2、承包范围：图纸所示全部内容及经甲乙双方认可的追加内容

　　第四条承包价格

　　合同总价款：(大写);(小写)。该单价包括土建费、设施费、包装费、安装调试、运至甲方指定地点、售前售后服务、质保期内维修费、税金等。(详见工程设施材料清单)

　　第五条结算与付款

　　1、结算方式:本工程以双方单位签字(盖章)的现场材料、工程量单数量为结算依据。

　　2、乙方向甲方开具国内合法有效等值发票，甲方凭此发票以人民币形式用支票或电汇方式支付乙方。

　　3、付款方式：合同签订后，乙方材料进场后甲方付给乙总款的30%;工程进度过半甲方付给乙方总款的40%;工程完工，经甲方验收合格签字后支付乙方总款的25%;留总款的5%作为质保金，待保质期1年满后，在无任何问题的情况下付给乙方。

　　第六条施工进度、组织及安排

　　1、乙方按照图纸组织施工，保证工程总体进度。

　　2、乙方在施工前，提供甲方人员全部技术细节，并且确保乙方所出方案可以实施，不会出现任何问题;

　　3、网球馆施工安装之前，甲方应将网球场具**置提供乙方。

　　第七条工期条款

　　1、施工工期为个日历天，从_____年_____月_____日开始;至_____年_____月_____日止。

　　2、乙方应按照双方的工期完成施工。

　　3、凡由于乙方土建工程、设施及基础、安装不符合合同要求、施工劳动力不足或质量、货品错发到货地点或接货人等自身原因造成的没有按照甲方要求的时间供货和安装，延误工期甲方不予顺延，每拖延一天，应向甲方偿付逾期交货部分1%的违约金，超过5日甲方有权因此终止合同并承担甲方因此所造成的损失，乙方应返还甲方所有的已付款。

　　4、因不可抗力因素延误工期的，应立即通知甲方，经甲方同意后，工期顺延。

　　第八条网球馆设施及基础验收

　　1、设施及基础验收：所需设施及安装材料到场后10日内，甲方对网球场设施的型号、零配件数量、设施质量、相应资料(产品合格证、检验报告)等进行核对，按照国家相关标准对设施进行开箱检验。对检验不合格的设施、零配件、相应资料乙方无偿进行更换或补充，并在甲方要求的时间内完成更换或补充，由此造成的损失和产生的费用由乙方自行承担，延误工期甲方不予顺延，每延误一天，按总款1‰每日向甲方支付违约金。乙方提前交货，甲方接货后仍可按合同规定的交货时间付款。验收合格后，甲方、乙方、应对设施质量、数量、规格型号、相应资料等做书面确认(签字或盖章)。

　　2、货物验收合格后，甲乙双方应负责妥善保管货物，将货物存放于有良好通风、防潮、防盗的室内。由甲方提供存放地，双方均有责任对货物进行看管。

　　3、安装调试：乙方在施工现场土建基础完毕，甲方到现场查看，地面处理没有问题之后，再进行设施的安装。施工中遗失零部件，由乙方负责。乙方按照甲方要求的时间派专业技术人员对网球场设施进行安装调试，所需的机械和工具乙方自行解决。甲方、应按照国家相关标准对乙方的安装调试进行监督，并对乙方安装调试中的不合格之处提出整改意见，乙方应无条件对不合格处进行返工，并在甲方要求的时间内整改完毕，返工费用由乙方承担，延误工期甲方不予顺延，每延误一天，按总款1‰每日向甲方支付违约金。乙方完工后，甲方确认网球场设施可以正常使用，达到国家规定标准及甲方要求视为验收合格，甲方、乙方应对网球场设施及基础正常使用做书面确认(签字或盖章)。乙方的专业人员应在现场指导甲方相关人员进行网球场设施的操作，并将注意事项告知甲方。

　　4、竣工验收：全部网球场设施供货到位，安装调试完毕，具备竣工验收条件的情况下，乙方按照合同有关规定，向甲方提供完整的竣工资料文件(资料一式两份，并加盖乙方单位公章)，甲方收到乙方竣工资料后，组织有关部门进行验收，并在验收后给予批准或修改意见。如乙方未通过有关部门审验的，所发生的费用由乙方承担，并应向甲方支付合同总额的5%/日的违约金，在应付款中扣除，同时甲方有权延期付款。

　　5、已竣工未验收阶段，由乙方负责对网球场设施及基础进行维护、保管，乙方应做好相应的成品保护工作，如有破坏、损坏等现象，乙方自行负责维修，返工。

　　6、甲方交付业主使用后，若业主对乙方的'产品提出异议，经有关部门检测，确实没有达到标准的，检测费用及造成的一切损失由乙方承担，甲方因此被第三方(包括但不限于业主)诉诸法律的，甲方有权将乙方追加被告，并有权向乙方追偿。

　　第九条保修条款

　　1、自网球馆施工设施及基础安装调试完毕，经甲方验收检验合格之日起，网球场设施及场地面保修期为12个月。

　　2、保修期内，乙方对设施及网球场地面进行无偿的维护、维修，设施出现问题(非人为因素)，乙方应立即无偿维修。乙方确保在24小时内派专员到现场处理，并需在48小时内使设施及基础正常使用(不可抗因素除外);甲方亦有权选择第三方进行维修，所发生的费用从质保金中扣除，超出质保金部分，甲方有权向乙方追偿。

　　2、保修期满后，乙方应对设施及基础进行有偿终身维修。乙方在接到甲方通知24小时内应派专业维修人员到现场进行维修，并在48小时内维修完毕，确保能够正常使用，维修成本费用由甲方支付给乙方。

　　第十条双方职责

　　(一)甲方职责

　　1、进场前，甲方应以书面形式向乙方提供准确、符合甲方工期要求的“供货及施工申请单”、工期进度要求通知及相关位置图。

　　2、保障乙方畅通供货。

　　3、乙方进场时，甲方就公司制度、工地管理制度及具体管理人员名单向乙方交底。

　　4、甲方向乙方提供施工所需的水源、电源，水电费用由乙方自理。

　　5、甲方指派代表，对工程质量、进度进行检查验收、办理变更登记、竣工结算手续等。及时组织竣工验收工作，审核，签署乙方现场验收表。

　　6、乙方施工过程中，甲方总体负责监督，牵头并安排进度要求，负责质量检验，监督乙方现场的安全措施及施工过程中的验收。

　　(二)乙方职责

　　1、乙方应提供给甲方符合国家标准、工程设计图纸以及本合同要求。

　　2、乙方在合同期内，应严格按进场前与甲方确认的工期、施工方案进行施工，并服从甲方的指挥和安排。

　　3、随机的必备品、工具由乙方根据甲方工地的需要无偿提供使用，自行解决主机吊装井道脚手架。

　　4、乙方应委派现场管理代表，负责履行本合同期间的施工质量、施工进度、安全、结算等事宜。

　　5、乙方应遵循甲方施工现场的有关规定，做到文明施工，安全施工，加强人员的教育，不得破坏损坏甲方的建材、设施、机械等及已施工完毕的工程，否则乙方应按相应的购进价向甲方支付违约金。

　　6、乙方施工中每天做到完工清场,工程竣工后的场地清理(包括临时生产和生活设施)，否则向甲方交纳相关费用。

　　7、因乙方自身管理不善造成的安全事故、人员伤害，均由乙方承担全部责任及事故处理所需的费用，与甲方无关。

　　8、如乙方在施工过程中出现违反各项规定给甲方造成名誉损失或在媒体及其他方面给甲方带来负面影响，甲方有权暂停未付款项，并取消乙方今后在甲方开发的所有项目中的投标资格。乙方有责任帮助甲方恢复名誉，消除影响。

　　9、乙方不得将承包范围内的工程转包给他人，否则乙方按合同总造价的5%向甲方支付违约金。

　　10、乙方如中途无故解除合同，支付总合同额的10%作为违约金。

　　11、由于乙方自身原因造成的一切连带经济损失，由乙方承担。

　　第十一条解决合同纠纷的方式

　　凡因执行本合同所发生的或与本合同有关的一切争议，合同各方应通过友好协商解决;如果协商不能解决，任何一方均可向合同签订地的人民法院起诉。

　　第十二条其他

　　双方明确主场为绿色，辅场为红色。因不可抗力因素或**行为造成本合同无法履行的，双方须立即通知对方，且互不承担责任。合同自双方签字、盖章之日起生效。合同附件等均为合同的组成部分，与本合同具有同等法律效力。本合同未尽事宜，双方另行商订后，签订补充协议。本合同一式四份，甲乙双方各执两份，均具同等法律效力。

　　甲方：(盖章)_________________地址：_________________委托人：_________________电话：_________________传真：_________________

　　乙方：(盖章)_________________地址：_________________委托人：_________________电话：_________________传真：_________________

　　签约时间：_____年_____月_____日

球场承包合同3

　　发包方：_____

　　承包方：_____

　　依照合同法及相关法律和法规的规定，就郝官村篮球场修建工程，经双方*等协商，签订如下承包合同：

　　一、工程概况：

　　郝官村精神文明阵地建设，篮球场修建总面积630*方米。

　　二、工程内容：

　　篮球场场地*整及*面混凝土浇筑，要求修建好后符合篮球场标准。

　　三、合同期限：

　　_____年_____月_____日至_____年_____月_____日。

　　四、合同价款：

　　以总承包人民币叁万元的单价进行修建。

　　五、质量要求：

　　C25水泥砂浆浇筑，保质期限为10年，因质量问题，造成的`损失及返工，由承包方负责。

　　六、违约责任：

　　任何一方违反合同规定，除赔偿损失外，另给付违约金1万元。

　　七、付款方式：

　　工程完工后支付_____万元，其余部分，待工程经上级检验后，于_____年_____月_____日前付清。

　　八、合同份数

　　本合同一式三份，双方各一份，相关部门一份，双方签字之日起生效。

　　甲方签字：_____乙方签字：_____

　　_____年_____月_____日

球场承包合同4

　　发包方：xxx 负责人：xxx

　　承办方：xxx(身份证号xxxxxxxx) 住xxx。街道xxx。居委3组64号

　　依照合同法及相关法律和法规的规定，就xxx篮球场修建工程，经双方*等协商，签订如下承包合同书。

　　一、工程概况：xxx。阵地建设，篮球场修建，总面积630*方米。

　　二、工程内容：篮球场整体堡砍的.建筑，要求长35米，宽18米，高8.5米，总工程590立方米。

　　三、合同期限：20xx年10月8日至20xx年12月30日。

　　四、合同价款：按实际方量计算，每立方米168元，共590立方米，即10万元。

　　五、质量要求：丛力式底座为5米，天口1米宽，水泥砂浆灌缝，保质期限为10年，因质量问题，造成的损失及返工，由承办方负责。

　　六、违约责任：任何一方违反合同规定，除赔偿损失外，另给付违约金2万元。

　　七、付款方式：工程完工后支付2万元，其余部分，待工程经上级检验后，于20xx年4月1日前付清。

　　八、本合同一式三份，双方各一份，街道一份，双方签字之日起生效。

　　双方签字

　　发包方： 承办方：

　　20xx年10月 日

球场承包合同5

　　甲方：_____法定代表人：_____地址：_____电话：_____

　　乙方：_____法定代表人：_____地址：_____电话：_____

　　根据《中华人民共和国合同法》及相关法律规定，甲乙双方在*等互利的原则下，现就位于体育中心1、2号网球场承包事宜进行共同协商一致并达成如下协议。

　　一、承包项目

　　甲方同意将位于体育中心1、2号网球场及办公用房承包给乙方自主经营，面积约*方米。

　　二、承包期限

　　自月20_____年_____月_____日止。共贰年。

　　三、承包金及支付方式

　　1、乙方每年缴付的承包金为人民币肆拾捌万伍仟元整，两年共计人民币玖拾柒万元整，逐月支付。

　　2、缴付方式。乙方应于每月5日前上缴上月承包金于甲方（每月4万元），每季度决算一次，承包费用每三个季度递增一次，每次递增额度为伍仟元即20_____年第三季度上缴人民币不低于壹拾贰万元，第四季度上缴人民币不低于壹拾贰万元，20_____年第一季度上缴人民币不低于壹拾贰万元，第二季度上缴人民币不低于壹拾贰万伍仟元。（20_____年第三季度至20_____年第二季度各季度的承包金以此循环）。

　　四、保证金

　　乙方于本合同签订之日起三日内向甲方支付履约保证金人民币玖万柒仟元整（按年承包额20%）。承包期届满，乙方如无违反本合同之义务并将网球场完好地交接于甲方后，甲方将保证金无息全额退还乙方。

　　五、承包物交付

　　自乙方向甲方支付保证金之日起三日内，甲方将承包项目交付乙方，双方签订交接书，对房屋现状及附属设施一一列明，由双方签字确认作为本合同附件。

　　六、承包方式。

　　承包期间乙方自主经营，自负盈亏并自行办理相关手续，在此期间所发生的债权债务关系均由乙方自行负责。

　　七、甲方的权利和义务

　　1、保证承包项目的权利无瑕疵，若有第三人主张权利，责任由甲方自行承担。

　　2、按本合同的约定收取承包金和其他收益，并承担前述收益之税负。

　　3、负责承包场地大项目（一次费用_____万元以上）的维修。

　　4、负责管理甲方在职员工，并协助乙方处理与甲方员工之间的纠纷。

　　八、乙方的权利和义务

　　1、按法律规定办理相应的经营证照，合法经营，不得违反法律法规的相关规定。

　　2、按合同约定准时向甲方支付承包金和应属甲方的相关收益。

　　3、乙方在承包期间所获的收益在足额缴纳承包金后剩余部分归乙方所有。并应自行承担前述收益所发生的税负。

　　4、甲方原网球场使用的办公用房交由乙方使用。乙方承担承包期间所产生的所有水、电、电话、日常小项目维修费等日常经营开支和费用。

　　5、承包期间可以制作优惠卡、消费卡或采取其他的.优惠措施，但前述优惠措施的有效期截止于承包合同期限届满前。因此而引发的争议，乙方应负责解决并不受承包期满的限制。

　　6、乙方应严格爱护球场内的所有公共设施、设备，有责任保持设施设备的完好率。在合同期满并交付甲方时，设备的完好率应保证达到100%。因乙方及其员工或在乙方消费的顾客造成的公共设施设备的损坏，乙方应自行修理或进行赔偿。

　　7、经营期间应严格遵守中心大院内所有管理制度和规定，加强安全管理工作，落实各项安全防范措施，特别注意防火、防盗，杜绝一切事故的发生。如因乙方原因导致事故发生，乙方应当负责因此产生的一切法律后果和赔偿责任。

　　8、合同期满或提前中止合同，承包期间的所有债权债务由乙方自行清理，乙方不得以甲方名义进行任何保证、抵押等担保行为或任何借贷行为。如乙方违反约定造成的一切法律后果由乙方承担。给甲方造成损失，乙方应当负责赔偿。

　　9、未经甲方书面许可乙方不得以任何方式改变球场、办公用房的名称、用途、结构或将其转租、转包他人，包括但不限于以合作经营、融资参股等变相转租、转包方式等。经营期间若对球场的固定设施结构进行改造，必须事先征得甲方的书面同意，否则不得施工。

　　10、承包期间乙方以甲方网球场名义所开展的促销活动，由乙方制作方案报甲方核准实施，即实行个案处理方式。

　　九、员工聘用

　　1、乙方应优先使用甲方的在职员工，另行签定劳动合同，并每月向甲方缴纳管理费600元/人。该部分员工工资、福利及年度考核奖金（年终双薪）由中心支付。员工超时工作或节假日的加班，由乙方自行制定并与受聘员工协商。

　　2、乙方自行制定员工管理、奖惩等相关制度，自行与聘用员工签订劳动合同，由此产生的权利和法律责任，均由乙方自行承担。

　　十、双方合作项目

　　1、甲方有关接待任务以及竞赛、训练任务的场地费用，由甲方书面授权甲方代表签订认可，以场租七折结算费用，并在承包金中抵扣。

　　2、体育中心内的广告权属体育广告公司，场内允许发布一次比赛广告，所得收入归乙方享有。

　　3、除前述第2款外，乙方所有的常年广告，扣除固定、必要费用外，所得利润由乙方与甲方*分。乙方所签之广告合应报甲方备案。利润每半年结算一次。

　　4、大型活动的广告赞助及省级以上的体育比赛，由甲乙双方共同筹办，利润、费用由双方*均负担和分配。

　　十一、违约责任

　　1、乙方逾期支付承包金，每逾期一日，应按支付金额的_____%支付逾期违约金，如给甲方造成了其他损失，乙方应当另行赔偿。

　　2、甲方的其他收益，乙方应在双方核算后七日内支付，逾期未付的，应按日%向甲方支付逾期付款违约金。

　　3、甲方违反本合同第七条约定的，应向乙方支付违约金_____元人民币；乙方违反本合同第八条约定的，应向甲方支付违约金_____元人民币，该违约金从保证金中抵扣，不足部分，由乙方另行支付。

　　十二、合同解除

　　双方均不得以任何不正当理由解除合同，当事人一方如有正当理由要求解除合同时，须提前一个月通知对方，经对方同意后方可解除合同。如一方无正当理由提前解除合同，须赔偿另一方的损失及预期利润。但在承包期间如乙方有下列行为，甲方可以单方随时解除合同，并扣除乙方交纳的保证金作为补偿。如仍不能弥补甲方损失乙方应当再行赔偿：

　　1、乙方延期交纳承包金超过30天；

　　2、乙方出现违反合同禁止规定行为；

　　3、乙方未能依法纳税受到税务机关处罚；

　　4、乙方未能完善经营手续，致使违规或违法经营；

　　5、乙方违反承包合同义务条款经警告后未有改正。

　　十三、不可抗力

　　由于不可抗力的原因，使合同无法完全履行或无法履行的时候，经双方协商一致，可以变更或解除合同，双方互不负违约责任。

　　十四、其他事项

　　合同未尽事宜，由甲、乙双方协商解决，另拟定补充协议，补充协议与本合同具有同等法律效力。

　　十五、争议管辖

　　双方因合同发生纠纷时应及时协商解决，协商不成，可向甲方所在地的人民法院提起诉讼。

　　十六、合同份数

　　本合同一式两份，双方各执一份，经双方有权代表签字盖章后生效。

　　甲方：_____乙方：_____

　　签定时间：_____签定时间：_____

球场承包合同6

　　发包方（甲方）：_____电话：_____

　　承包方（乙方）：_____电话：_____

　　根据《中华人民共和国合同经济法》和《建筑安装工程承包合同条例》及有关规定，结合本工程的具体情况签订本合同。

　　第一条：工程概况

　　（1）工程名称：*米4mm硅PU球场塑胶地面铺设。分色：主场地为绿色，辅助场地红色。羽毛球场为绿色。

　　（2）工程地点：_____

　　（3）工程范围：3mm硅PU塑胶地面铺设及划线。

　　（4）工程内容：球场面层施工，施工单价为100元/*方，施工面积为*方米。（最终以实测面积为准）

　　第二条：承包方式

　　工程总造价为_____元整（￥_____元整），此承包价格为含税价。

　　第三条：施工工期

　　总施工工期为：12天（以工作晴天计算）。

　　第三条：工程保修期

　　由乙方施工的球场面层保修两年（自工程竣工验收签字日起）。保修范围：面层不脱层、面层不起包（不包括错误使用、人为破坏、自然灾害及基础层结构损坏）。

　　第四条：工程款支付和结算

　　（1）甲、乙双方在签订合同后，甲方按以下约定额度向乙方支付工程款项。材料进场后甲方向乙方支付总工程款的50%。工程完工后（7）天内甲方向乙方一次支付完剩余工程款，质保金5%

　　（2）质保金5%预留两年，两年后无息退还。

　　（3）工程完工后由甲方组织对场地进行验收。

　　第五条双方责任

　　（一）甲方责任

　　（1）需提供一个合格的球场水泥基础地面（要求成龟背型朝四周排水，表面无大积水，表面强度C25，不起沙，不烧坏。

　　（2）委派为现场管理甲方代表，负责工程竣工验收、设计变更、工程期间签证事宜。

　　（3）甲方按合同规定及时向乙方付清工程款项。

　　（4）甲方与第三方发生的任何关于本工程的纠纷不得影响该合同条款的执行和施工进度。

　　（5）提供乙方施工中所需的水电及材料、废料堆放地。

　　（6）工程竣工后，负责组织该工程的竣工验收工作。

　　（二）乙方责任

　　（1）委派为现场施工管理代表。负责施工期间的施工质量、安全等事宜。

　　（2）做好施工原始记录，交由甲方签证。

　　（3）自竣工日起，规定保修内容中的工程质量问题进行无偿维修。

　　（4）在甲方按时付款的情况下按合同规定施工期限内完工。

　　（5）施工中如发现设计错误或严重不合理时应及时书面通知甲方。

　　（6）乙方自行处理材料包装物和竣工后剩余材料。

　　第六条：质量要求

　　（1）乙方首先应保证所供应的材料质量，由于材料质量问题引起的脱层、起泡等问题，由乙方付全责。同时乙方应严把施工质量关，注意施工细节，防止由于施工质量引起的'超过国家标准的不*、积水等。同时，在做面层前，由甲方代表确认后方可进行面层的施工。

　　第七条：安全责任

　　1、乙方对施工队工人进行安全文明教育，服从甲方的一切规章制度。

　　2、因甲方与第三方的纠纷而引起该工程安全事故，由甲方自理，乙方不承担任何责任。

　　第八条：违约责任

　　（1）甲方不履行合同义务或不按合同约定履行义务，甲方应承担违约责任，赔偿因其违约给乙方造成的经济损失。甲方应在合同规定条件下付款给乙方，甲方如违约，每延期一天给付乙方合同总价款1%的违约金，且乙方有权停止施工。

　　（2）在施工期间，由于乙方原因造成工期延误，并认定不能按合同工期如期完工，甲方有权单方终止施工合同，造成的损失由乙方负责。

　　附件：本合同一式贰份，甲乙双方各执一份。本合同未尽事宜，甲乙双方按国家相关法律条款协商解决。协商不成时任何一方可向合同履行地仲裁机构申请仲裁。

　　甲方（发包方）签字盖章：_____乙方（承包方）签字盖章：_____

　　签约时间：_____

球场承包合同7

　　发包方：

　　承包方：

　　依照合同法及相关法律和法规的规定，就郝官村篮球场修建工程，经双方*等协商，签订如下承包合同：

　　一、工程概况：郝官村精神文明阵地建设，篮球场修建总面积630*方米。

　　二、工程内容：篮球场场地*整及*面混凝土浇筑，要求修建好后符合篮球场标准。

　　三、合同期限：201 年 月 日至20 年 月 日。

　　四、合同价款：以总承包人民币叁万元的'单价进行修建。

　　五、质量要求：C25水泥砂浆浇筑，保质期限为10年，因质量问题，造成的损失及返工，由承包方负责。

　　六、违约责任：任何一方违反合同规定，除赔偿损失外，另给付违约金1万元。

　　七、付款方式：工程完工后支付 万元，其余部分，待工程经上级检验后，于201 年 月 日前付清。

　　八、本合同一式三份，双方各一份，相关部门一份，双方签字之日起生效。

　　甲方签字： 乙方签字：

　　年 月 日

球场承包合同8

　　发包方：_________负责人：_________

　　承办方：_________住_________街道_________

　　依照合同法及相关法律和法规的规定，就_________篮球场修建工程，经双方*等协商，签订如下承包合同书。

　　一、工程概况：_________。阵地建设，篮球场修建，总面积630*方米。

　　二、工程内容：篮球场整体堡砍的建筑，要求长35米，宽18米，高8。5米，总工程590立方米。

　　三、合同期限：20_____年10月8日至20_____年12月30日。

　　四、合同价款：按实际方量计算，每立方米168元，共590立方米，即10万元。

　　五、质量要求：丛力式底座为5米，天口1米宽，水泥砂浆灌缝，保质期限为10年，因质量问题，造成的.损失及返工，由承办方负责。

　　六、违约责任：任何一方违反合同规定，除赔偿损失外，另给付违约金2万元。

　　七、付款方式：工程完工后支付2万元，其余部分，待工程经上级检验后，于20_____年4月1日前付清。

　　八、本合同一式三份，双方各一份，街道一份，双方签字之日起生效。

　　发包方：_____承办方：_____

　　20_____年_____月_____日

球场承包合同9

　　发包方：_____

　　承包方：_____

　　依照合同法及相关法律和法规的规定，就_________篮球场修建工程，经双方*等协商，签订如下承包合同：

　　一、工程概况：_______________阵地建设，篮球场修建总面积630*方米。

　　二、工程内容：篮球场场地*整及*面混凝土浇筑，要求修建好后符合篮球场标准。

　　三、合同期限：_____年_____月_____日至_____年_____月_____日。

　　四、合同价款：以总承包人民币叁万元的单价进行修建。

　　五、质量要求：C25水泥砂浆浇筑，保质期限为10年，因质量问题，造成的'损失及返工，由承包方负责。

　　六、违约责任：任何一方违反合同规定，除赔偿损失外，另给付违约金1万元。

　　七、付款方式：工程完工后支付_____万元，其余部分，待工程经上级检验后，于_____年_____月_____日前付清。

　　八、本合同一式三份，双方各一份，相关部门一份，双方签字之日起生效。

　　甲方签字：_____乙方签字：_____

　　_____年_____月_____日

球场承包合同10

　　甲方(以下称甲方)：

　　乙方(以下称乙方)：

　　为更好的完成塔西南生活基地新建体育馆工程施工任务，明确双方责任，保质保量，经双方友协商，制定本协议，希双方共同执行。

　　一、工程名称：塔西南生活基地新建体育馆工程模板工程。

　　二、承包方式及承包单价：包工及小型材料(除钢管、扣件、木方及模板外的所有材料)。按工程量据实结算;按展开面积每*方米陆拾叁元(63元)。

　　三、付款方式：按当月施工进度支付给乙方70%，验收通过后办理结算手续，在结算完后付清余款(年终人工工资全部结清)。

　　四、组织领导：

　　1、乙方必须指定专项管理人员，负责安排生产、人员调配及技术、施工安全、文明施工等工作。

　　2、乙方应服从甲方的统一指挥、调配管理，遵守各项规章制度，配合其他分部工程施工，违者按章罚款。

　　3、施工期间，乙方如因技术力理不足，施工质量出现缺陷，因此致使施工进度延误所造成的一切损失。由乙方负责，同时甲方有权单方冻结乙方承包工程款，并按已完成的工程量70%结算，30%作为补偿甲方损失，并由甲方重新安排他人施工。

　　五、双方责任

　　1、甲方责任：

　　(1)甲方提供乙方施工图纸一份。

　　(2)保证材料供应，如确因种种原因供应不足时，甲方应及时安排其它工作，乙方应服从甲方的调配。

　　2、乙方责任：

　　(1)负责本工程施工工具，包括手提锯木机、手电钻、板手、铁锤、钢凿、拆模用撬棍、防护手套、雨衣、高空作业安全等模板工程所有工具。

　　(2)文明施工，做到工完场清，每次施工完及时清理施工现场。合理使用短方木、小模板，严禁乱锯乱切，不得大材小用，杜绝浪费。

　　(3)严格按设计要求及施工规范要求施工，保证工程施工质量。若因乙方施工工艺原因造成返工，所造成的损失均由乙方承担。熟悉图纸，注意各部位墙体厚度，按设计图纸要求制作好墙厚砂浆限位。

　　(4)每个工人要遵守纪律，不打架、不滋生是非，若违犯，乙方要承担责任。发生打架者，双主先给予罚款500~1000元，一切医药费由先动手者负责，严重者送交当地政法部门处理。

　　(5)严禁偷盗，如果发现偷东西，按价格十倍处理，清理出队，严重送交**部门法办。

　　(6)教育工人爱护公物，严禁损坏公共设施，如经发现给予处罚。

　　(7)负责本工种材料、工具卸车并分类堆放整齐，拆下来的模板、方木要将铁钉取出并按指定位置分类堆放整齐。

　　(8)接受甲方规定的各项管理制度，详见施工现场各项目管理制度条款。

　　六、工期：按照甲方计划的施工进度要求，在规定时间内完成施工任务，逾期不能完成者按规定罚款。

　　七、罚款制度

　　施工人员必须按照甲方要求佩戴劳保用品，违反规定按照塔西南项目部要求进行处罚，工地酗酒闹事、打架斗殴出现一次处以200-500元的罚款，除追究其责任外，情节严重的交当地执法部门处理;在新建楼内大便罚款200元;不服从现场管理、指出问题而不及时整改者罚款500元。

　　施工期间发生矛盾，应及时向现场负责人汇报，寻求商量解决，严禁聚众打架，如在施工现场发生打架事件，不论有无理由每次罚款壹仟元。

　　对劳务人员进入现场施工，必须进行三级安全教育，严格执行安全规章制度，一旦发生安全事故，查清原因如属乙方责任的按事故的实际损失由乙方自负外，同时追究责任，视责任轻重采取重罚措施。

　　发生安全事故应立即组织抢救，并保护好现场，即刻上报，严禁隐瞒事故不报。积极配合项目部质安部门工作，做好上通下达，及时签订各级安全责任书，层层落实安全生产责任制。乙方承包人应是本工种安全生产的第一责任人，应带头遵纪守法，不准违章指挥，准确摆好安全、质量、进度、效益的位置，保证全体施工人员，全方位的运转。积极配合项目部组织的安全知识学*，宣传及业余上课，并落实到每个职工，真正做到安全第一，预防为主，以人为本的现场安全氛围。

　　八、安全生产、文明施工：

　　1、安全生产、文明施工要求：

　　(1)、甲方应组织乙方有关人员进行《安全法》、《建筑安装工人安全生产操作规程》、《建筑施工安全检查标准》、《西安市建设工程施工安全管理办法》等法律法规的学*教育，从而增强法制意识、安全意识，做到依法施工、安全施工。

　　(2)、针对工程特性，由甲方编制安全生产施工方案，制订安全生产、文明施工的技术措施和安全生产管理制度，乙方必须加强对现场安全生产文明施工的管理，施工现场必须按jgj59-99《建筑工程安全检查标准》进行现场布置及管理，严格按照《建筑安装工人安全技术操作规程》的.要求进行操作。

　　(3)、对所有新工人上岗或调换新工种人员，甲乙双方必须对其进行安全生产操作规程教育培训及安全技术交底，对所招用的特种作业人员必须持证上岗。

　　(4)、甲方将定期或不定期的对施工现场进行安全检查和指导，发现问题及时出具整改通知单，乙方应积极配合及时整改，对于整改结果，乙方必须以书面形式上报甲方，甲方应在一天内复验。

　　(5)、对违反操作规程在施工中发生的安全责任事故，所有费用由乙方承担。

　　九、合同签订之后，双方不得反悔，否则违约方必须支付工程总金额的50%的违约金给对方。

　　十、本协议一式二份，甲乙双方各执一份，未尽事宜有待双方协商解决。本协议自签订之日起生效。

　　甲方代表签名：

　　乙方代表签名：

　　日期：

球场承包合同菁选扩展阅读

球场承包合同菁选（扩展1）

——球场承包合同菁选

球场承包合同(通用10篇)

　　在当今不断发展的世界，合同在生活中的使用越来越广泛，签订合同是减少和防止发生争议的重要措施。那么问题来了，到底应如何拟定合同呢？下面是小编为大家整理的球场承包合同，欢迎阅读，希望大家能够喜欢。

球场承包合同1

　　发包方：___ 负责人：___

　　承办方：___(身份证号________) 住___。街道___。居委3组64号

　　依照合同法及相关法律和法规的'规定，就___篮球场修建工程，经双方*等协商，签订如下承包合同书。

　　一、工程概况：___。阵地建设，篮球场修建，总面积630*方米。

　　二、工程内容：篮球场整体堡砍的建筑，要求长35米，宽18米，高8.5米，总工程590立方米。

　　三、合同期限：20__年10月8日至20__年12月30日。

　　四、合同价款：按实际方量计算，每立方米168元，共590立方米，即10万元。

　　五、质量要求：丛力式底座为5米，天口1米宽，水泥砂浆灌缝，保质期限为10年，因质量问题，造成的损失及返工，由承办方负责。

　　六、违约责任：任何一方违反合同规定，除赔偿损失外，另给付违约金2万元。

　　七、付款方式：工程完工后支付2万元，其余部分，待工程经上级检验后，于20__年4月1日前付清。

　　八、本合同一式三份，双方各一份，街道一份，双方签字之日起生效。

　　发包方：____________ 承办方：____________

　　20__年10月____________ 日

球场承包合同2

　　发包方：_____

　　承包方：_____

　　依照合同法及相关法律和法规的规定，就_________篮球场修建工程，经双方*等协商，签订如下承包合同：

　　一、工程概况：_______________阵地建设，篮球场修建总面积630*方米。

　　二、工程内容：篮球场场地*整及*面混凝土浇筑，要求修建好后符合篮球场标准。

　　三、合同期限：_____年_____月_____日至_____年_____月_____日。

　　四、合同价款：以总承包人民币叁万元的.单价进行修建。

　　五、质量要求：C25水泥砂浆浇筑，保质期限为10年，因质量问题，造成的损失及返工，由承包方负责。

　　六、违约责任：任何一方违反合同规定，除赔偿损失外，另给付违约金1万元。

　　七、付款方式：工程完工后支付_____万元，其余部分，待工程经上级检验后，于_____年_____月_____日前付清。

　　八、本合同一式三份，双方各一份，相关部门一份，双方签字之日起生效。

　　甲方签字：_____乙方签字：_____

　　_____年_____月_____日

球场承包合同3

　　发包方：xxx 负责人：xxx

　　承办方：xxx(身份证号xxxxxxxx) 住xxx。街道xxx。居委3组64号

　　依照合同法及相关法律和法规的规定，就xxx篮球场修建工程，经双方*等协商，签订如下承包合同书。

　　一、工程概况：xxx。阵地建设，篮球场修建，总面积630*方米。

　　二、工程内容：篮球场整体堡砍的建筑，要求长35米，宽18米，高8.5米，总工程590立方米。

　　三、合同期限：20xx年10月8日至20xx年12月30日。

　　四、合同价款：按实际方量计算，每立方米168元，共590立方米，即10万元。

　　五、质量要求：丛力式底座为5米，天口1米宽，水泥砂浆灌缝，保质期限为10年，因质量问题，造成的'损失及返工，由承办方负责。

　　六、违约责任：任何一方违反合同规定，除赔偿损失外，另给付违约金2万元。

　　七、付款方式：工程完工后支付2万元，其余部分，待工程经上级检验后，于20xx年4月1日前付清。

　　八、本合同一式三份，双方各一份，街道一份，双方签字之日起生效。

　　双方签字

　　发包方： 承办方：

　　20xx年10月 日

球场承包合同4

　　甲方：_________________

　　乙方：_________________

　　合同签订地点：_________________

　　经甲乙双方友好协商，根据《中华人民共和国合同法》及相关法律文件，本着*等、自愿的原则，双方就甲方开发的绿源山水网球馆工程项目建设事宜，签订本合同。

　　第一条总则

　　1、项目名称：_________________

　　2、工程地点：_________________

　　3、承包内容：_________________

　　第二条质量、技术要求

　　乙方提供的网球场设施应符合国家对该产品的质量要求，具备国家权威检验部门的检验报告和相关认证书。安装应符合现行建筑安装规范。

　　乙方应严格按照与甲方确定的技术细节和图纸(应有双方盖章)进行施工。

　　第三条承包方式

　　1、承包方式：工程项目设计、施工总承包

　　2、承包范围：图纸所示全部内容及经甲乙双方认可的追加内容

　　第四条承包价格

　　合同总价款：(大写);(小写)。该单价包括土建费、设施费、包装费、安装调试、运至甲方指定地点、售前售后服务、质保期内维修费、税金等。(详见工程设施材料清单)

　　第五条结算与付款

　　1、结算方式:本工程以双方单位签字(盖章)的现场材料、工程量单数量为结算依据。

　　2、乙方向甲方开具国内合法有效等值发票，甲方凭此发票以人民币形式用支票或电汇方式支付乙方。

　　3、付款方式：合同签订后，乙方材料进场后甲方付给乙总款的30%;工程进度过半甲方付给乙方总款的40%;工程完工，经甲方验收合格签字后支付乙方总款的25%;留总款的5%作为质保金，待保质期1年满后，在无任何问题的情况下付给乙方。

　　第六条施工进度、组织及安排

　　1、乙方按照图纸组织施工，保证工程总体进度。

　　2、乙方在施工前，提供甲方人员全部技术细节，并且确保乙方所出方案可以实施，不会出现任何问题;

　　3、网球馆施工安装之前，甲方应将网球场具**置提供乙方。

　　第七条工期条款

　　1、施工工期为个日历天，从_____年_____月_____日开始;至_____年_____月_____日止。

　　2、乙方应按照双方的工期完成施工。

　　3、凡由于乙方土建工程、设施及基础、安装不符合合同要求、施工劳动力不足或质量、货品错发到货地点或接货人等自身原因造成的没有按照甲方要求的时间供货和安装，延误工期甲方不予顺延，每拖延一天，应向甲方偿付逾期交货部分1%的违约金，超过5日甲方有权因此终止合同并承担甲方因此所造成的损失，乙方应返还甲方所有的已付款。

　　4、因不可抗力因素延误工期的，应立即通知甲方，经甲方同意后，工期顺延。

　　第八条网球馆设施及基础验收

　　1、设施及基础验收：所需设施及安装材料到场后10日内，甲方对网球场设施的型号、零配件数量、设施质量、相应资料(产品合格证、检验报告)等进行核对，按照国家相关标准对设施进行开箱检验。对检验不合格的设施、零配件、相应资料乙方无偿进行更换或补充，并在甲方要求的时间内完成更换或补充，由此造成的损失和产生的.费用由乙方自行承担，延误工期甲方不予顺延，每延误一天，按总款1‰每日向甲方支付违约金。乙方提前交货，甲方接货后仍可按合同规定的交货时间付款。验收合格后，甲方、乙方、应对设施质量、数量、规格型号、相应资料等做书面确认(签字或盖章)。

　　2、货物验收合格后，甲乙双方应负责妥善保管货物，将货物存放于有良好通风、防潮、防盗的室内。由甲方提供存放地，双方均有责任对货物进行看管。

　　3、安装调试：乙方在施工现场土建基础完毕，甲方到现场查看，地面处理没有问题之后，再进行设施的安装。施工中遗失零部件，由乙方负责。乙方按照甲方要求的时间派专业技术人员对网球场设施进行安装调试，所需的机械和工具乙方自行解决。甲方、应按照国家相关标准对乙方的安装调试进行监督，并对乙方安装调试中的不合格之处提出整改意见，乙方应无条件对不合格处进行返工，并在甲方要求的时间内整改完毕，返工费用由乙方承担，延误工期甲方不予顺延，每延误一天，按总款1‰每日向甲方支付违约金。乙方完工后，甲方确认网球场设施可以正常使用，达到国家规定标准及甲方要求视为验收合格，甲方、乙方应对网球场设施及基础正常使用做书面确认(签字或盖章)。乙方的专业人员应在现场指导甲方相关人员进行网球场设施的操作，并将注意事项告知甲方。

　　4、竣工验收：全部网球场设施供货到位，安装调试完毕，具备竣工验收条件的情况下，乙方按照合同有关规定，向甲方提供完整的竣工资料文件(资料一式两份，并加盖乙方单位公章)，甲方收到乙方竣工资料后，组织有关部门进行验收，并在验收后给予批准或修改意见。如乙方未通过有关部门审验的，所发生的费用由乙方承担，并应向甲方支付合同总额的5%/日的违约金，在应付款中扣除，同时甲方有权延期付款。

　　5、已竣工未验收阶段，由乙方负责对网球场设施及基础进行维护、保管，乙方应做好相应的成品保护工作，如有破坏、损坏等现象，乙方自行负责维修，返工。

　　6、甲方交付业主使用后，若业主对乙方的产品提出异议，经有关部门检测，确实没有达到标准的，检测费用及造成的一切损失由乙方承担，甲方因此被第三方(包括但不限于业主)诉诸法律的，甲方有权将乙方追加被告，并有权向乙方追偿。

　　第九条保修条款

　　1、自网球馆施工设施及基础安装调试完毕，经甲方验收检验合格之日起，网球场设施及场地面保修期为12个月。

　　2、保修期内，乙方对设施及网球场地面进行无偿的维护、维修，设施出现问题(非人为因素)，乙方应立即无偿维修。乙方确保在24小时内派专员到现场处理，并需在48小时内使设施及基础正常使用(不可抗因素除外);甲方亦有权选择第三方进行维修，所发生的费用从质保金中扣除，超出质保金部分，甲方有权向乙方追偿。

　　2、保修期满后，乙方应对设施及基础进行有偿终身维修。乙方在接到甲方通知24小时内应派专业维修人员到现场进行维修，并在48小时内维修完毕，确保能够正常使用，维修成本费用由甲方支付给乙方。

　　第十条双方职责

　　(一)甲方职责

　　1、进场前，甲方应以书面形式向乙方提供准确、符合甲方工期要求的“供货及施工申请单”、工期进度要求通知及相关位置图。

　　2、保障乙方畅通供货。

　　3、乙方进场时，甲方就公司制度、工地管理制度及具体管理人员名单向乙方交底。

　　4、甲方向乙方提供施工所需的水源、电源，水电费用由乙方自理。

　　5、甲方指派代表，对工程质量、进度进行检查验收、办理变更登记、竣工结算手续等。及时组织竣工验收工作，审核，签署乙方现场验收表。

　　6、乙方施工过程中，甲方总体负责监督，牵头并安排进度要求，负责质量检验，监督乙方现场的安全措施及施工过程中的验收。

　　(二)乙方职责

　　1、乙方应提供给甲方符合国家标准、工程设计图纸以及本合同要求。

　　2、乙方在合同期内，应严格按进场前与甲方确认的工期、施工方案进行施工，并服从甲方的指挥和安排。

　　3、随机的必备品、工具由乙方根据甲方工地的需要无偿提供使用，自行解决主机吊装井道脚手架。

　　4、乙方应委派现场管理代表，负责履行本合同期间的施工质量、施工进度、安全、结算等事宜。

　　5、乙方应遵循甲方施工现场的有关规定，做到文明施工，安全施工，加强人员的教育，不得破坏损坏甲方的建材、设施、机械等及已施工完毕的工程，否则乙方应按相应的购进价向甲方支付违约金。

　　6、乙方施工中每天做到完工清场,工程竣工后的场地清理(包括临时生产和生活设施)，否则向甲方交纳相关费用。

　　7、因乙方自身管理不善造成的安全事故、人员伤害，均由乙方承担全部责任及事故处理所需的费用，与甲方无关。

　　8、如乙方在施工过程中出现违反各项规定给甲方造成名誉损失或在媒体及其他方面给甲方带来负面影响，甲方有权暂停未付款项，并取消乙方今后在甲方开发的所有项目中的投标资格。乙方有责任帮助甲方恢复名誉，消除影响。

　　9、乙方不得将承包范围内的工程转包给他人，否则乙方按合同总造价的5%向甲方支付违约金。

　　10、乙方如中途无故解除合同，支付总合同额的10%作为违约金。

　　11、由于乙方自身原因造成的一切连带经济损失，由乙方承担。

　　第十一条解决合同纠纷的方式

　　凡因执行本合同所发生的或与本合同有关的一切争议，合同各方应通过友好协商解决;如果协商不能解决，任何一方均可向合同签订地的人民法院起诉。

　　第十二条其他

　　双方明确主场为绿色，辅场为红色。因不可抗力因素或**行为造成本合同无法履行的，双方须立即通知对方，且互不承担责任。合同自双方签字、盖章之日起生效。合同附件等均为合同的组成部分，与本合同具有同等法律效力。本合同未尽事宜，双方另行商订后，签订补充协议。本合同一式四份，甲乙双方各执两份，均具同等法律效力。

　　甲方：(盖章)_________________地址：_________________委托人：_________________电话：_________________传真：_________________

　　乙方：(盖章)_________________地址：_________________委托人：_________________电话：_________________传真：_________________

　　签约时间：_____年_____月_____日

球场承包合同5

　　发包方：_____

　　承包方：_____

　　依照合同法及相关法律和法规的.规定，就郝官村篮球场修建工程，经双方*等协商，签订如下承包合同：

　　一、工程概况：

　　郝官村精神文明阵地建设，篮球场修建总面积630*方米。

　　二、工程内容：

　　篮球场场地*整及*面混凝土浇筑，要求修建好后符合篮球场标准。

　　三、合同期限：

　　_____年_____月_____日至_____年_____月_____日。

　　四、合同价款：

　　以总承包人民币叁万元的单价进行修建。

　　五、质量要求：

　　C25水泥砂浆浇筑，保质期限为10年，因质量问题，造成的损失及返工，由承包方负责。

　　六、违约责任：

　　任何一方违反合同规定，除赔偿损失外，另给付违约金1万元。

　　七、付款方式：

　　工程完工后支付_____万元，其余部分，待工程经上级检验后，于_____年_____月_____日前付清。

　　八、合同份数

　　本合同一式三份，双方各一份，相关部门一份，双方签字之日起生效。

　　甲方签字：_____乙方签字：_____

　　_____年_____月_____日

球场承包合同6

　　发包方：

　　承包方：

　　依照合同法及相关法律和法规的规定，就郝官村篮球场修建工程，经双方*等协商，签订如下承包合同：

　　一、工程概况：郝官村精神文明阵地建设，篮球场修建总面积630*方米。

　　二、工程内容：篮球场场地*整及*面混凝土浇筑，要求修建好后符合篮球场标准。

　　三、合同期限：201 年 月 日至20 年 月 日。

　　四、合同价款：以总承包人民币叁万元的单价进行修建。

　　五、质量要求：C25水泥砂浆浇筑，保质期限为10年，因质量问题，造成的'损失及返工，由承包方负责。

　　六、违约责任：任何一方违反合同规定，除赔偿损失外，另给付违约金1万元。

　　七、付款方式：工程完工后支付 万元，其余部分，待工程经上级检验后，于201 年 月 日前付清。

　　八、本合同一式三份，双方各一份，相关部门一份，双方签字之日起生效。

　　甲方签字： 乙方签字：

　　年 月 日

球场承包合同7

　　甲方(以下称甲方)：

　　乙方(以下称乙方)：

　　为更好的完成塔西南生活基地新建体育馆工程施工任务，明确双方责任，保质保量，经双方友协商，制定本协议，希双方共同执行。

　　一、工程名称：塔西南生活基地新建体育馆工程模板工程。

　　二、承包方式及承包单价：包工及小型材料(除钢管、扣件、木方及模板外的所有材料)。按工程量据实结算;按展开面积每*方米陆拾叁元(63元)。

　　三、付款方式：按当月施工进度支付给乙方70%，验收通过后办理结算手续，在结算完后付清余款(年终人工工资全部结清)。

　　四、组织领导：

　　1、乙方必须指定专项管理人员，负责安排生产、人员调配及技术、施工安全、文明施工等工作。

　　2、乙方应服从甲方的统一指挥、调配管理，遵守各项规章制度，配合其他分部工程施工，违者按章罚款。

　　3、施工期间，乙方如因技术力理不足，施工质量出现缺陷，因此致使施工进度延误所造成的一切损失。由乙方负责，同时甲方有权单方冻结乙方承包工程款，并按已完成的工程量70%结算，30%作为补偿甲方损失，并由甲方重新安排他人施工。

　　五、双方责任

　　1、甲方责任：

　　(1)甲方提供乙方施工图纸一份。

　　(2)保证材料供应，如确因种种原因供应不足时，甲方应及时安排其它工作，乙方应服从甲方的调配。

　　2、乙方责任：

　　(1)负责本工程施工工具，包括手提锯木机、手电钻、板手、铁锤、钢凿、拆模用撬棍、防护手套、雨衣、高空作业安全等模板工程所有工具。

　　(2)文明施工，做到工完场清，每次施工完及时清理施工现场。合理使用短方木、小模板，严禁乱锯乱切，不得大材小用，杜绝浪费。

　　(3)严格按设计要求及施工规范要求施工，保证工程施工质量。若因乙方施工工艺原因造成返工，所造成的损失均由乙方承担。熟悉图纸，注意各部位墙体厚度，按设计图纸要求制作好墙厚砂浆限位。

　　(4)每个工人要遵守纪律，不打架、不滋生是非，若违犯，乙方要承担责任。发生打架者，双主先给予罚款500~1000元，一切医药费由先动手者负责，严重者送交当地政法部门处理。

　　(5)严禁偷盗，如果发现偷东西，按价格十倍处理，清理出队，严重送交**部门法办。

　　(6)教育工人爱护公物，严禁损坏公共设施，如经发现给予处罚。

　　(7)负责本工种材料、工具卸车并分类堆放整齐，拆下来的模板、方木要将铁钉取出并按指定位置分类堆放整齐。

　　(8)接受甲方规定的各项管理制度，详见施工现场各项目管理制度条款。

　　六、工期：按照甲方计划的施工进度要求，在规定时间内完成施工任务，逾期不能完成者按规定罚款。

　　七、罚款制度

　　施工人员必须按照甲方要求佩戴劳保用品，违反规定按照塔西南项目部要求进行处罚，工地酗酒闹事、打架斗殴出现一次处以200-500元的罚款，除追究其责任外，情节严重的交当地执法部门处理;在新建楼内大便罚款200元;不服从现场管理、指出问题而不及时整改者罚款500元。

　　施工期间发生矛盾，应及时向现场负责人汇报，寻求商量解决，严禁聚众打架，如在施工现场发生打架事件，不论有无理由每次罚款壹仟元。

　　对劳务人员进入现场施工，必须进行三级安全教育，严格执行安全规章制度，一旦发生安全事故，查清原因如属乙方责任的按事故的实际损失由乙方自负外，同时追究责任，视责任轻重采取重罚措施。

　　发生安全事故应立即组织抢救，并保护好现场，即刻上报，严禁隐瞒事故不报。积极配合项目部质安部门工作，做好上通下达，及时签订各级安全责任书，层层落实安全生产责任制。乙方承包人应是本工种安全生产的第一责任人，应带头遵纪守法，不准违章指挥，准确摆好安全、质量、进度、效益的位置，保证全体施工人员，全方位的运转。积极配合项目部组织的安全知识学*，宣传及业余上课，并落实到每个职工，真正做到安全第一，预防为主，以人为本的'现场安全氛围。

　　八、安全生产、文明施工：

　　1、安全生产、文明施工要求：

　　(1)、甲方应组织乙方有关人员进行《安全法》、《建筑安装工人安全生产操作规程》、《建筑施工安全检查标准》、《西安市建设工程施工安全管理办法》等法律法规的学*教育，从而增强法制意识、安全意识，做到依法施工、安全施工。

　　(2)、针对工程特性，由甲方编制安全生产施工方案，制订安全生产、文明施工的技术措施和安全生产管理制度，乙方必须加强对现场安全生产文明施工的管理，施工现场必须按jgj59-99《建筑工程安全检查标准》进行现场布置及管理，严格按照《建筑安装工人安全技术操作规程》的要求进行操作。

　　(3)、对所有新工人上岗或调换新工种人员，甲乙双方必须对其进行安全生产操作规程教育培训及安全技术交底，对所招用的特种作业人员必须持证上岗。

　　(4)、甲方将定期或不定期的对施工现场进行安全检查和指导，发现问题及时出具整改通知单，乙方应积极配合及时整改，对于整改结果，乙方必须以书面形式上报甲方，甲方应在一天内复验。

　　(5)、对违反操作规程在施工中发生的安全责任事故，所有费用由乙方承担。

　　九、合同签订之后，双方不得反悔，否则违约方必须支付工程总金额的50%的违约金给对方。

　　十、本协议一式二份，甲乙双方各执一份，未尽事宜有待双方协商解决。本协议自签订之日起生效。

　　甲方代表签名：

　　乙方代表签名：

　　日期：

球场承包合同8

　　甲方：_____法定代表人：_____地址：_____电话：_____

　　乙方：_____法定代表人：_____地址：_____电话：_____

　　根据《中华人民共和国合同法》及相关法律规定，甲乙双方在*等互利的原则下，现就位于体育中心1、2号网球场承包事宜进行共同协商一致并达成如下协议。

　　一、承包项目

　　甲方同意将位于体育中心1、2号网球场及办公用房承包给乙方自主经营，面积约*方米。

　　二、承包期限

　　自月20_____年_____月_____日止。共贰年。

　　三、承包金及支付方式

　　1、乙方每年缴付的承包金为人民币肆拾捌万伍仟元整，两年共计人民币玖拾柒万元整，逐月支付。

　　2、缴付方式。乙方应于每月5日前上缴上月承包金于甲方（每月4万元），每季度决算一次，承包费用每三个季度递增一次，每次递增额度为伍仟元即20_____年第三季度上缴人民币不低于壹拾贰万元，第四季度上缴人民币不低于壹拾贰万元，20_____年第一季度上缴人民币不低于壹拾贰万元，第二季度上缴人民币不低于壹拾贰万伍仟元。（20_____年第三季度至20_____年第二季度各季度的承包金以此循环）。

　　四、保证金

　　乙方于本合同签订之日起三日内向甲方支付履约保证金人民币玖万柒仟元整（按年承包额20%）。承包期届满，乙方如无违反本合同之义务并将网球场完好地交接于甲方后，甲方将保证金无息全额退还乙方。

　　五、承包物交付

　　自乙方向甲方支付保证金之日起三日内，甲方将承包项目交付乙方，双方签订交接书，对房屋现状及附属设施一一列明，由双方签字确认作为本合同附件。

　　六、承包方式。

　　承包期间乙方自主经营，自负盈亏并自行办理相关手续，在此期间所发生的债权债务关系均由乙方自行负责。

　　七、甲方的权利和义务

　　1、保证承包项目的权利无瑕疵，若有第三人主张权利，责任由甲方自行承担。

　　2、按本合同的约定收取承包金和其他收益，并承担前述收益之税负。

　　3、负责承包场地大项目（一次费用_____万元以上）的维修。

　　4、负责管理甲方在职员工，并协助乙方处理与甲方员工之间的纠纷。

　　八、乙方的权利和义务

　　1、按法律规定办理相应的.经营证照，合法经营，不得违反法律法规的相关规定。

　　2、按合同约定准时向甲方支付承包金和应属甲方的相关收益。

　　3、乙方在承包期间所获的收益在足额缴纳承包金后剩余部分归乙方所有。并应自行承担前述收益所发生的税负。

　　4、甲方原网球场使用的办公用房交由乙方使用。乙方承担承包期间所产生的所有水、电、电话、日常小项目维修费等日常经营开支和费用。

　　5、承包期间可以制作优惠卡、消费卡或采取其他的优惠措施，但前述优惠措施的有效期截止于承包合同期限届满前。因此而引发的争议，乙方应负责解决并不受承包期满的限制。

　　6、乙方应严格爱护球场内的所有公共设施、设备，有责任保持设施设备的完好率。在合同期满并交付甲方时，设备的完好率应保证达到100%。因乙方及其员工或在乙方消费的顾客造成的公共设施设备的损坏，乙方应自行修理或进行赔偿。

　　7、经营期间应严格遵守中心大院内所有管理制度和规定，加强安全管理工作，落实各项安全防范措施，特别注意防火、防盗，杜绝一切事故的发生。如因乙方原因导致事故发生，乙方应当负责因此产生的一切法律后果和赔偿责任。

　　8、合同期满或提前中止合同，承包期间的所有债权债务由乙方自行清理，乙方不得以甲方名义进行任何保证、抵押等担保行为或任何借贷行为。如乙方违反约定造成的一切法律后果由乙方承担。给甲方造成损失，乙方应当负责赔偿。

　　9、未经甲方书面许可乙方不得以任何方式改变球场、办公用房的名称、用途、结构或将其转租、转包他人，包括但不限于以合作经营、融资参股等变相转租、转包方式等。经营期间若对球场的固定设施结构进行改造，必须事先征得甲方的书面同意，否则不得施工。

　　10、承包期间乙方以甲方网球场名义所开展的促销活动，由乙方制作方案报甲方核准实施，即实行个案处理方式。

　　九、员工聘用

　　1、乙方应优先使用甲方的在职员工，另行签定劳动合同，并每月向甲方缴纳管理费600元/人。该部分员工工资、福利及年度考核奖金（年终双薪）由中心支付。员工超时工作或节假日的加班，由乙方自行制定并与受聘员工协商。

　　2、乙方自行制定员工管理、奖惩等相关制度，自行与聘用员工签订劳动合同，由此产生的权利和法律责任，均由乙方自行承担。

　　十、双方合作项目

　　1、甲方有关接待任务以及竞赛、训练任务的场地费用，由甲方书面授权甲方代表签订认可，以场租七折结算费用，并在承包金中抵扣。

　　2、体育中心内的广告权属体育广告公司，场内允许发布一次比赛广告，所得收入归乙方享有。

　　3、除前述第2款外，乙方所有的常年广告，扣除固定、必要费用外，所得利润由乙方与甲方*分。乙方所签之广告合应报甲方备案。利润每半年结算一次。

　　4、大型活动的广告赞助及省级以上的体育比赛，由甲乙双方共同筹办，利润、费用由双方*均负担和分配。

　　十一、违约责任

　　1、乙方逾期支付承包金，每逾期一日，应按支付金额的_____%支付逾期违约金，如给甲方造成了其他损失，乙方应当另行赔偿。

　　2、甲方的其他收益，乙方应在双方核算后七日内支付，逾期未付的，应按日%向甲方支付逾期付款违约金。

　　3、甲方违反本合同第七条约定的，应向乙方支付违约金_____元人民币；乙方违反本合同第八条约定的，应向甲方支付违约金_____元人民币，该违约金从保证金中抵扣，不足部分，由乙方另行支付。

　　十二、合同解除

　　双方均不得以任何不正当理由解除合同，当事人一方如有正当理由要求解除合同时，须提前一个月通知对方，经对方同意后方可解除合同。如一方无正当理由提前解除合同，须赔偿另一方的损失及预期利润。但在承包期间如乙方有下列行为，甲方可以单方随时解除合同，并扣除乙方交纳的保证金作为补偿。如仍不能弥补甲方损失乙方应当再行赔偿：

　　1、乙方延期交纳承包金超过30天；

　　2、乙方出现违反合同禁止规定行为；

　　3、乙方未能依法纳税受到税务机关处罚；

　　4、乙方未能完善经营手续，致使违规或违法经营；

　　5、乙方违反承包合同义务条款经警告后未有改正。

　　十三、不可抗力

　　由于不可抗力的原因，使合同无法完全履行或无法履行的时候，经双方协商一致，可以变更或解除合同，双方互不负违约责任。

　　十四、其他事项

　　合同未尽事宜，由甲、乙双方协商解决，另拟定补充协议，补充协议与本合同具有同等法律效力。

　　十五、争议管辖

　　双方因合同发生纠纷时应及时协商解决，协商不成，可向甲方所在地的人民法院提起诉讼。

　　十六、合同份数

　　本合同一式两份，双方各执一份，经双方有权代表签字盖章后生效。

　　甲方：_____乙方：_____

　　签定时间：_____签定时间：_____

球场承包合同9

　　发包方：_________负责人：_________

　　承办方：_________住_________街道_________

　　依照合同法及相关法律和法规的'规定，就_________篮球场修建工程，经双方*等协商，签订如下承包合同书。

　　一、工程概况：_________。阵地建设，篮球场修建，总面积630*方米。

　　二、工程内容：篮球场整体堡砍的建筑，要求长35米，宽18米，高8。5米，总工程590立方米。

　　三、合同期限：20_____年10月8日至20_____年12月30日。

　　四、合同价款：按实际方量计算，每立方米168元，共590立方米，即10万元。

　　五、质量要求：丛力式底座为5米，天口1米宽，水泥砂浆灌缝，保质期限为10年，因质量问题，造成的损失及返工，由承办方负责。

　　六、违约责任：任何一方违反合同规定，除赔偿损失外，另给付违约金2万元。

　　七、付款方式：工程完工后支付2万元，其余部分，待工程经上级检验后，于20_____年4月1日前付清。

　　八、本合同一式三份，双方各一份，街道一份，双方签字之日起生效。

　　发包方：_____承办方：_____

　　20_____年_____月_____日

球场承包合同10

　　发包方（甲方）：_____电话：_____

　　承包方（乙方）：_____电话：_____

　　根据《中华人民共和国合同经济法》和《建筑安装工程承包合同条例》及有关规定，结合本工程的具体情况签订本合同。

　　第一条：工程概况

　　（1）工程名称：*米4mm硅PU球场塑胶地面铺设。分色：主场地为绿色，辅助场地红色。羽毛球场为绿色。

　　（2）工程地点：_____

　　（3）工程范围：3mm硅PU塑胶地面铺设及划线。

　　（4）工程内容：球场面层施工，施工单价为100元/*方，施工面积为*方米。（最终以实测面积为准）

　　第二条：承包方式

　　工程总造价为_____元整（￥_____元整），此承包价格为含税价。

　　第三条：施工工期

　　总施工工期为：12天（以工作晴天计算）。

　　第三条：工程保修期

　　由乙方施工的球场面层保修两年（自工程竣工验收签字日起）。保修范围：面层不脱层、面层不起包（不包括错误使用、人为破坏、自然灾害及基础层结构损坏）。

　　第四条：工程款支付和结算

　　（1）甲、乙双方在签订合同后，甲方按以下约定额度向乙方支付工程款项。材料进场后甲方向乙方支付总工程款的50%。工程完工后（7）天内甲方向乙方一次支付完剩余工程款，质保金5%

　　（2）质保金5%预留两年，两年后无息退还。

　　（3）工程完工后由甲方组织对场地进行验收。

　　第五条双方责任

　　（一）甲方责任

　　（1）需提供一个合格的球场水泥基础地面（要求成龟背型朝四周排水，表面无大积水，表面强度C25，不起沙，不烧坏。

　　（2）委派为现场管理甲方代表，负责工程竣工验收、设计变更、工程期间签证事宜。

　　（3）甲方按合同规定及时向乙方付清工程款项。

　　（4）甲方与第三方发生的任何关于本工程的纠纷不得影响该合同条款的执行和施工进度。

　　（5）提供乙方施工中所需的水电及材料、废料堆放地。

　　（6）工程竣工后，负责组织该工程的竣工验收工作。

　　（二）乙方责任

　　（1）委派为现场施工管理代表。负责施工期间的'施工质量、安全等事宜。

　　（2）做好施工原始记录，交由甲方签证。

　　（3）自竣工日起，规定保修内容中的工程质量问题进行无偿维修。

　　（4）在甲方按时付款的情况下按合同规定施工期限内完工。

　　（5）施工中如发现设计错误或严重不合理时应及时书面通知甲方。

　　（6）乙方自行处理材料包装物和竣工后剩余材料。

　　第六条：质量要求

　　（1）乙方首先应保证所供应的材料质量，由于材料质量问题引起的脱层、起泡等问题，由乙方付全责。同时乙方应严把施工质量关，注意施工细节，防止由于施工质量引起的超过国家标准的不*、积水等。同时，在做面层前，由甲方代表确认后方可进行面层的施工。

　　第七条：安全责任

　　1、乙方对施工队工人进行安全文明教育，服从甲方的一切规章制度。

　　2、因甲方与第三方的纠纷而引起该工程安全事故，由甲方自理，乙方不承担任何责任。

　　第八条：违约责任

　　（1）甲方不履行合同义务或不按合同约定履行义务，甲方应承担违约责任，赔偿因其违约给乙方造成的经济损失。甲方应在合同规定条件下付款给乙方，甲方如违约，每延期一天给付乙方合同总价款1%的违约金，且乙方有权停止施工。

　　（2）在施工期间，由于乙方原因造成工期延误，并认定不能按合同工期如期完工，甲方有权单方终止施工合同，造成的损失由乙方负责。

　　附件：本合同一式贰份，甲乙双方各执一份。本合同未尽事宜，甲乙双方按国家相关法律条款协商解决。协商不成时任何一方可向合同履行地仲裁机构申请仲裁。

　　甲方（发包方）签字盖章：_____乙方（承包方）签字盖章：_____

　　签约时间：_____

球场承包合同菁选（扩展2）

——球场承包合同菁选

球场承包合同

　　现今社会公众的法律意识不断增强，合同的使用频率呈上升趋势，在达成意见一致时，制定合同可以享有一定的自由。那么正式、规范的合同是什么样的呢？下面是小编精心整理的球场承包合同，仅供参考，大家一起来看看吧。

球场承包合同1

　　发包方：_________负责人：_________

　　承办方：_________住_________街道_________

　　依照合同法及相关法律和法规的`规定，就_________篮球场修建工程，经双方*等协商，签订如下承包合同书。

　　一、工程概况：_________。阵地建设，篮球场修建，总面积630*方米。

　　二、工程内容：篮球场整体堡砍的建筑，要求长35米，宽18米，高8。5米，总工程590立方米。

　　三、合同期限：20_____年10月8日至20_____年12月30日。

　　四、合同价款：按实际方量计算，每立方米168元，共590立方米，即10万元。

　　五、质量要求：丛力式底座为5米，天口1米宽，水泥砂浆灌缝，保质期限为10年，因质量问题，造成的损失及返工，由承办方负责。

　　六、违约责任：任何一方违反合同规定，除赔偿损失外，另给付违约金2万元。

　　七、付款方式：工程完工后支付2万元，其余部分，待工程经上级检验后，于20_____年4月1日前付清。

　　八、本合同一式三份，双方各一份，街道一份，双方签字之日起生效。

　　发包方：_____承办方：_____

　　20_____年_____月_____日

球场承包合同2

　　发包方：_____

　　承包方：_____

　　依照合同法及相关法律和法规的'规定，就郝官村篮球场修建工程，经双方*等协商，签订如下承包合同：

　　一、工程概况：

　　郝官村精神文明阵地建设，篮球场修建总面积630*方米。

　　二、工程内容：

　　篮球场场地*整及*面混凝土浇筑，要求修建好后符合篮球场标准。

　　三、合同期限：

　　_____年_____月_____日至_____年_____月_____日。

　　四、合同价款：

　　以总承包人民币叁万元的单价进行修建。

　　五、质量要求：

　　C25水泥砂浆浇筑，保质期限为10年，因质量问题，造成的损失及返工，由承包方负责。

　　六、违约责任：

　　任何一方违反合同规定，除赔偿损失外，另给付违约金1万元。

　　七、付款方式：

　　工程完工后支付_____万元，其余部分，待工程经上级检验后，于_____年_____月_____日前付清。

　　八、合同份数

　　本合同一式三份，双方各一份，相关部门一份，双方签字之日起生效。

　　甲方签字：_____乙方签字：_____

　　_____年_____月_____日

球场承包合同3

　　发包方：___ 负责人：___

　　承办方：___(身份证号________) 住___。街道___。居委3组64号

　　依照合同法及相关法律和法规的规定，就___篮球场修建工程，经双方*等协商，签订如下承包合同书。

　　一、工程概况：___。阵地建设，篮球场修建，总面积630*方米。

　　二、工程内容：篮球场整体堡砍的'建筑，要求长35米，宽18米，高8.5米，总工程590立方米。

　　三、合同期限：20__年10月8日至20__年12月30日。

　　四、合同价款：按实际方量计算，每立方米168元，共590立方米，即10万元。

　　五、质量要求：丛力式底座为5米，天口1米宽，水泥砂浆灌缝，保质期限为10年，因质量问题，造成的损失及返工，由承办方负责。

　　六、违约责任：任何一方违反合同规定，除赔偿损失外，另给付违约金2万元。

　　七、付款方式：工程完工后支付2万元，其余部分，待工程经上级检验后，于20__年4月1日前付清。

　　八、本合同一式三份，双方各一份，街道一份，双方签字之日起生效。

　　发包方：____________ 承办方：____________

　　20__年10月____________ 日

球场承包合同4

　　甲方：_________________

　　乙方：_________________

　　合同签订地点：_________________

　　经甲乙双方友好协商，根据《中华人民共和国合同法》及相关法律文件，本着*等、自愿的原则，双方就甲方开发的绿源山水网球馆工程项目建设事宜，签订本合同。

　　第一条总则

　　1、项目名称：_________________

　　2、工程地点：_________________

　　3、承包内容：_________________

　　第二条质量、技术要求

　　乙方提供的网球场设施应符合国家对该产品的质量要求，具备国家权威检验部门的检验报告和相关认证书。安装应符合现行建筑安装规范。

　　乙方应严格按照与甲方确定的技术细节和图纸(应有双方盖章)进行施工。

　　第三条承包方式

　　1、承包方式：工程项目设计、施工总承包

　　2、承包范围：图纸所示全部内容及经甲乙双方认可的追加内容

　　第四条承包价格

　　合同总价款：(大写);(小写)。该单价包括土建费、设施费、包装费、安装调试、运至甲方指定地点、售前售后服务、质保期内维修费、税金等。(详见工程设施材料清单)

　　第五条结算与付款

　　1、结算方式:本工程以双方单位签字(盖章)的现场材料、工程量单数量为结算依据。

　　2、乙方向甲方开具国内合法有效等值发票，甲方凭此发票以人民币形式用支票或电汇方式支付乙方。

　　3、付款方式：合同签订后，乙方材料进场后甲方付给乙总款的30%;工程进度过半甲方付给乙方总款的40%;工程完工，经甲方验收合格签字后支付乙方总款的25%;留总款的5%作为质保金，待保质期1年满后，在无任何问题的情况下付给乙方。

　　第六条施工进度、组织及安排

　　1、乙方按照图纸组织施工，保证工程总体进度。

　　2、乙方在施工前，提供甲方人员全部技术细节，并且确保乙方所出方案可以实施，不会出现任何问题;

　　3、网球馆施工安装之前，甲方应将网球场具**置提供乙方。

　　第七条工期条款

　　1、施工工期为个日历天，从_____年_____月_____日开始;至_____年_____月_____日止。

　　2、乙方应按照双方的工期完成施工。

　　3、凡由于乙方土建工程、设施及基础、安装不符合合同要求、施工劳动力不足或质量、货品错发到货地点或接货人等自身原因造成的没有按照甲方要求的时间供货和安装，延误工期甲方不予顺延，每拖延一天，应向甲方偿付逾期交货部分1%的违约金，超过5日甲方有权因此终止合同并承担甲方因此所造成的'损失，乙方应返还甲方所有的已付款。

　　4、因不可抗力因素延误工期的，应立即通知甲方，经甲方同意后，工期顺延。

　　第八条网球馆设施及基础验收

　　1、设施及基础验收：所需设施及安装材料到场后10日内，甲方对网球场设施的型号、零配件数量、设施质量、相应资料(产品合格证、检验报告)等进行核对，按照国家相关标准对设施进行开箱检验。对检验不合格的设施、零配件、相应资料乙方无偿进行更换或补充，并在甲方要求的时间内完成更换或补充，由此造成的损失和产生的费用由乙方自行承担，延误工期甲方不予顺延，每延误一天，按总款1‰每日向甲方支付违约金。乙方提前交货，甲方接货后仍可按合同规定的交货时间付款。验收合格后，甲方、乙方、应对设施质量、数量、规格型号、相应资料等做书面确认(签字或盖章)。

　　2、货物验收合格后，甲乙双方应负责妥善保管货物，将货物存放于有良好通风、防潮、防盗的室内。由甲方提供存放地，双方均有责任对货物进行看管。

　　3、安装调试：乙方在施工现场土建基础完毕，甲方到现场查看，地面处理没有问题之后，再进行设施的安装。施工中遗失零部件，由乙方负责。乙方按照甲方要求的时间派专业技术人员对网球场设施进行安装调试，所需的机械和工具乙方自行解决。甲方、应按照国家相关标准对乙方的安装调试进行监督，并对乙方安装调试中的不合格之处提出整改意见，乙方应无条件对不合格处进行返工，并在甲方要求的时间内整改完毕，返工费用由乙方承担，延误工期甲方不予顺延，每延误一天，按总款1‰每日向甲方支付违约金。乙方完工后，甲方确认网球场设施可以正常使用，达到国家规定标准及甲方要求视为验收合格，甲方、乙方应对网球场设施及基础正常使用做书面确认(签字或盖章)。乙方的专业人员应在现场指导甲方相关人员进行网球场设施的操作，并将注意事项告知甲方。

　　4、竣工验收：全部网球场设施供货到位，安装调试完毕，具备竣工验收条件的情况下，乙方按照合同有关规定，向甲方提供完整的竣工资料文件(资料一式两份，并加盖乙方单位公章)，甲方收到乙方竣工资料后，组织有关部门进行验收，并在验收后给予批准或修改意见。如乙方未通过有关部门审验的，所发生的费用由乙方承担，并应向甲方支付合同总额的5%/日的违约金，在应付款中扣除，同时甲方有权延期付款。

　　5、已竣工未验收阶段，由乙方负责对网球场设施及基础进行维护、保管，乙方应做好相应的成品保护工作，如有破坏、损坏等现象，乙方自行负责维修，返工。

　　6、甲方交付业主使用后，若业主对乙方的产品提出异议，经有关部门检测，确实没有达到标准的，检测费用及造成的一切损失由乙方承担，甲方因此被第三方(包括但不限于业主)诉诸法律的，甲方有权将乙方追加被告，并有权向乙方追偿。

　　第九条保修条款

　　1、自网球馆施工设施及基础安装调试完毕，经甲方验收检验合格之日起，网球场设施及场地面保修期为12个月。

　　2、保修期内，乙方对设施及网球场地面进行无偿的维护、维修，设施出现问题(非人为因素)，乙方应立即无偿维修。乙方确保在24小时内派专员到现场处理，并需在48小时内使设施及基础正常使用(不可抗因素除外);甲方亦有权选择第三方进行维修，所发生的费用从质保金中扣除，超出质保金部分，甲方有权向乙方追偿。

　　2、保修期满后，乙方应对设施及基础进行有偿终身维修。乙方在接到甲方通知24小时内应派专业维修人员到现场进行维修，并在48小时内维修完毕，确保能够正常使用，维修成本费用由甲方支付给乙方。

　　第十条双方职责

　　(一)甲方职责

　　1、进场前，甲方应以书面形式向乙方提供准确、符合甲方工期要求的“供货及施工申请单”、工期进度要求通知及相关位置图。

　　2、保障乙方畅通供货。

　　3、乙方进场时，甲方就公司制度、工地管理制度及具体管理人员名单向乙方交底。

　　4、甲方向乙方提供施工所需的水源、电源，水电费用由乙方自理。

　　5、甲方指派代表，对工程质量、进度进行检查验收、办理变更登记、竣工结算手续等。及时组织竣工验收工作，审核，签署乙方现场验收表。

　　6、乙方施工过程中，甲方总体负责监督，牵头并安排进度要求，负责质量检验，监督乙方现场的安全措施及施工过程中的验收。

　　(二)乙方职责

　　1、乙方应提供给甲方符合国家标准、工程设计图纸以及本合同要求。

　　2、乙方在合同期内，应严格按进场前与甲方确认的工期、施工方案进行施工，并服从甲方的指挥和安排。

　　3、随机的必备品、工具由乙方根据甲方工地的需要无偿提供使用，自行解决主机吊装井道脚手架。

　　4、乙方应委派现场管理代表，负责履行本合同期间的施工质量、施工进度、安全、结算等事宜。

　　5、乙方应遵循甲方施工现场的有关规定，做到文明施工，安全施工，加强人员的教育，不得破坏损坏甲方的建材、设施、机械等及已施工完毕的工程，否则乙方应按相应的购进价向甲方支付违约金。

　　6、乙方施工中每天做到完工清场,工程竣工后的场地清理(包括临时生产和生活设施)，否则向甲方交纳相关费用。

　　7、因乙方自身管理不善造成的安全事故、人员伤害，均由乙方承担全部责任及事故处理所需的费用，与甲方无关。

　　8、如乙方在施工过程中出现违反各项规定给甲方造成名誉损失或在媒体及其他方面给甲方带来负面影响，甲方有权暂停未付款项，并取消乙方今后在甲方开发的所有项目中的投标资格。乙方有责任帮助甲方恢复名誉，消除影响。

　　9、乙方不得将承包范围内的工程转包给他人，否则乙方按合同总造价的5%向甲方支付违约金。

　　10、乙方如中途无故解除合同，支付总合同额的10%作为违约金。

　　11、由于乙方自身原因造成的一切连带经济损失，由乙方承担。

　　第十一条解决合同纠纷的方式

　　凡因执行本合同所发生的或与本合同有关的一切争议，合同各方应通过友好协商解决;如果协商不能解决，任何一方均可向合同签订地的人民法院起诉。

　　第十二条其他

　　双方明确主场为绿色，辅场为红色。因不可抗力因素或**行为造成本合同无法履行的，双方须立即通知对方，且互不承担责任。合同自双方签字、盖章之日起生效。合同附件等均为合同的组成部分，与本合同具有同等法律效力。本合同未尽事宜，双方另行商订后，签订补充协议。本合同一式四份，甲乙双方各执两份，均具同等法律效力。

　　甲方：(盖章)_________________地址：_________________委托人：_________________电话：_________________传真：_________________

　　乙方：(盖章)_________________地址：_________________委托人：_________________电话：_________________传真：_________________

　　签约时间：_____年_____月_____日

球场承包合同5

　　发包方：xxx 负责人：xxx

　　承办方：xxx(身份证号xxxxxxxx) 住xxx。街道xxx。居委3组64号

　　依照合同法及相关法律和法规的规定，就xxx篮球场修建工程，经双方*等协商，签订如下承包合同书。

　　一、工程概况：xxx。阵地建设，篮球场修建，总面积630*方米。

　　二、工程内容：篮球场整体堡砍的'建筑，要求长35米，宽18米，高8.5米，总工程590立方米。

　　三、合同期限：20xx年10月8日至20xx年12月30日。

　　四、合同价款：按实际方量计算，每立方米168元，共590立方米，即10万元。

　　五、质量要求：丛力式底座为5米，天口1米宽，水泥砂浆灌缝，保质期限为10年，因质量问题，造成的损失及返工，由承办方负责。

　　六、违约责任：任何一方违反合同规定，除赔偿损失外，另给付违约金2万元。

　　七、付款方式：工程完工后支付2万元，其余部分，待工程经上级检验后，于20xx年4月1日前付清。

　　八、本合同一式三份，双方各一份，街道一份，双方签字之日起生效。

　　双方签字

　　发包方： 承办方：

　　20xx年10月 日

球场承包合同6

　　发包方：_____

　　承包方：_____

　　依照合同法及相关法律和法规的规定，就_________篮球场修建工程，经双方*等协商，签订如下承包合同：

　　一、工程概况：_______________阵地建设，篮球场修建总面积630*方米。

　　二、工程内容：篮球场场地*整及*面混凝土浇筑，要求修建好后符合篮球场标准。

　　三、合同期限：_____年_____月_____日至_____年_____月_____日。

　　四、合同价款：以总承包人民币叁万元的单价进行修建。

　　五、质量要求：C25水泥砂浆浇筑，保质期限为10年，因质量问题，造成的`损失及返工，由承包方负责。

　　六、违约责任：任何一方违反合同规定，除赔偿损失外，另给付违约金1万元。

　　七、付款方式：工程完工后支付_____万元，其余部分，待工程经上级检验后，于_____年_____月_____日前付清。

　　八、本合同一式三份，双方各一份，相关部门一份，双方签字之日起生效。

　　甲方签字：_____乙方签字：_____

　　_____年_____月_____日

球场承包合同7

　　发包方：

　　承包方：

　　依照合同法及相关法律和法规的规定，就郝官村篮球场修建工程，经双方*等协商，签订如下承包合同：

　　一、工程概况：郝官村精神文明阵地建设，篮球场修建总面积630*方米。

　　二、工程内容：篮球场场地*整及*面混凝土浇筑，要求修建好后符合篮球场标准。

　　三、合同期限：201 年 月 日至20 年 月 日。

　　四、合同价款：以总承包人民币叁万元的'单价进行修建。

　　五、质量要求：C25水泥砂浆浇筑，保质期限为10年，因质量问题，造成的损失及返工，由承包方负责。

　　六、违约责任：任何一方违反合同规定，除赔偿损失外，另给付违约金1万元。

　　七、付款方式：工程完工后支付 万元，其余部分，待工程经上级检验后，于201 年 月 日前付清。

　　八、本合同一式三份，双方各一份，相关部门一份，双方签字之日起生效。

　　甲方签字： 乙方签字：

　　年 月 日

球场承包合同8

　　甲方：_____法定代表人：_____地址：_____电话：_____

　　乙方：_____法定代表人：_____地址：_____电话：_____

　　根据《中华人民共和国合同法》及相关法律规定，甲乙双方在*等互利的原则下，现就位于体育中心1、2号网球场承包事宜进行共同协商一致并达成如下协议。

　　一、承包项目

　　甲方同意将位于体育中心1、2号网球场及办公用房承包给乙方自主经营，面积约*方米。

　　二、承包期限

　　自月20_____年_____月_____日止。共贰年。

　　三、承包金及支付方式

　　1、乙方每年缴付的承包金为人民币肆拾捌万伍仟元整，两年共计人民币玖拾柒万元整，逐月支付。

　　2、缴付方式。乙方应于每月5日前上缴上月承包金于甲方（每月4万元），每季度决算一次，承包费用每三个季度递增一次，每次递增额度为伍仟元即20_____年第三季度上缴人民币不低于壹拾贰万元，第四季度上缴人民币不低于壹拾贰万元，20_____年第一季度上缴人民币不低于壹拾贰万元，第二季度上缴人民币不低于壹拾贰万伍仟元。（20_____年第三季度至20_____年第二季度各季度的承包金以此循环）。

　　四、保证金

　　乙方于本合同签订之日起三日内向甲方支付履约保证金人民币玖万柒仟元整（按年承包额20%）。承包期届满，乙方如无违反本合同之义务并将网球场完好地交接于甲方后，甲方将保证金无息全额退还乙方。

　　五、承包物交付

　　自乙方向甲方支付保证金之日起三日内，甲方将承包项目交付乙方，双方签订交接书，对房屋现状及附属设施一一列明，由双方签字确认作为本合同附件。

　　六、承包方式。

　　承包期间乙方自主经营，自负盈亏并自行办理相关手续，在此期间所发生的债权债务关系均由乙方自行负责。

　　七、甲方的权利和义务

　　1、保证承包项目的权利无瑕疵，若有第三人主张权利，责任由甲方自行承担。

　　2、按本合同的约定收取承包金和其他收益，并承担前述收益之税负。

　　3、负责承包场地大项目（一次费用_____万元以上）的维修。

　　4、负责管理甲方在职员工，并协助乙方处理与甲方员工之间的纠纷。

　　八、乙方的权利和义务

　　1、按法律规定办理相应的经营证照，合法经营，不得违反法律法规的`相关规定。

　　2、按合同约定准时向甲方支付承包金和应属甲方的相关收益。

　　3、乙方在承包期间所获的收益在足额缴纳承包金后剩余部分归乙方所有。并应自行承担前述收益所发生的税负。

　　4、甲方原网球场使用的办公用房交由乙方使用。乙方承担承包期间所产生的所有水、电、电话、日常小项目维修费等日常经营开支和费用。

　　5、承包期间可以制作优惠卡、消费卡或采取其他的优惠措施，但前述优惠措施的有效期截止于承包合同期限届满前。因此而引发的争议，乙方应负责解决并不受承包期满的限制。

　　6、乙方应严格爱护球场内的所有公共设施、设备，有责任保持设施设备的完好率。在合同期满并交付甲方时，设备的完好率应保证达到100%。因乙方及其员工或在乙方消费的顾客造成的公共设施设备的损坏，乙方应自行修理或进行赔偿。

　　7、经营期间应严格遵守中心大院内所有管理制度和规定，加强安全管理工作，落实各项安全防范措施，特别注意防火、防盗，杜绝一切事故的发生。如因乙方原因导致事故发生，乙方应当负责因此产生的一切法律后果和赔偿责任。

　　8、合同期满或提前中止合同，承包期间的所有债权债务由乙方自行清理，乙方不得以甲方名义进行任何保证、抵押等担保行为或任何借贷行为。如乙方违反约定造成的一切法律后果由乙方承担。给甲方造成损失，乙方应当负责赔偿。

　　9、未经甲方书面许可乙方不得以任何方式改变球场、办公用房的名称、用途、结构或将其转租、转包他人，包括但不限于以合作经营、融资参股等变相转租、转包方式等。经营期间若对球场的固定设施结构进行改造，必须事先征得甲方的书面同意，否则不得施工。

　　10、承包期间乙方以甲方网球场名义所开展的促销活动，由乙方制作方案报甲方核准实施，即实行个案处理方式。

　　九、员工聘用

　　1、乙方应优先使用甲方的在职员工，另行签定劳动合同，并每月向甲方缴纳管理费600元/人。该部分员工工资、福利及年度考核奖金（年终双薪）由中心支付。员工超时工作或节假日的加班，由乙方自行制定并与受聘员工协商。

　　2、乙方自行制定员工管理、奖惩等相关制度，自行与聘用员工签订劳动合同，由此产生的权利和法律责任，均由乙方自行承担。

　　十、双方合作项目

　　1、甲方有关接待任务以及竞赛、训练任务的场地费用，由甲方书面授权甲方代表签订认可，以场租七折结算费用，并在承包金中抵扣。

　　2、体育中心内的广告权属体育广告公司，场内允许发布一次比赛广告，所得收入归乙方享有。

　　3、除前述第2款外，乙方所有的常年广告，扣除固定、必要费用外，所得利润由乙方与甲方*分。乙方所签之广告合应报甲方备案。利润每半年结算一次。

　　4、大型活动的广告赞助及省级以上的体育比赛，由甲乙双方共同筹办，利润、费用由双方*均负担和分配。

　　十一、违约责任

　　1、乙方逾期支付承包金，每逾期一日，应按支付金额的_____%支付逾期违约金，如给甲方造成了其他损失，乙方应当另行赔偿。

　　2、甲方的其他收益，乙方应在双方核算后七日内支付，逾期未付的，应按日%向甲方支付逾期付款违约金。

　　3、甲方违反本合同第七条约定的，应向乙方支付违约金_____元人民币；乙方违反本合同第八条约定的，应向甲方支付违约金_____元人民币，该违约金从保证金中抵扣，不足部分，由乙方另行支付。

　　十二、合同解除

　　双方均不得以任何不正当理由解除合同，当事人一方如有正当理由要求解除合同时，须提前一个月通知对方，经对方同意后方可解除合同。如一方无正当理由提前解除合同，须赔偿另一方的损失及预期利润。但在承包期间如乙方有下列行为，甲方可以单方随时解除合同，并扣除乙方交纳的保证金作为补偿。如仍不能弥补甲方损失乙方应当再行赔偿：

　　1、乙方延期交纳承包金超过30天；

　　2、乙方出现违反合同禁止规定行为；

　　3、乙方未能依法纳税受到税务机关处罚；

　　4、乙方未能完善经营手续，致使违规或违法经营；

　　5、乙方违反承包合同义务条款经警告后未有改正。

　　十三、不可抗力

　　由于不可抗力的原因，使合同无法完全履行或无法履行的时候，经双方协商一致，可以变更或解除合同，双方互不负违约责任。

　　十四、其他事项

　　合同未尽事宜，由甲、乙双方协商解决，另拟定补充协议，补充协议与本合同具有同等法律效力。

　　十五、争议管辖

　　双方因合同发生纠纷时应及时协商解决，协商不成，可向甲方所在地的人民法院提起诉讼。

　　十六、合同份数

　　本合同一式两份，双方各执一份，经双方有权代表签字盖章后生效。

　　甲方：_____乙方：_____

　　签定时间：_____签定时间：_____

球场承包合同9

　　甲方(以下称甲方)：

　　乙方(以下称乙方)：

　　为更好的完成塔西南生活基地新建体育馆工程施工任务，明确双方责任，保质保量，经双方友协商，制定本协议，希双方共同执行。

　　一、工程名称：塔西南生活基地新建体育馆工程模板工程。

　　二、承包方式及承包单价：包工及小型材料(除钢管、扣件、木方及模板外的所有材料)。按工程量据实结算;按展开面积每*方米陆拾叁元(63元)。

　　三、付款方式：按当月施工进度支付给乙方70%，验收通过后办理结算手续，在结算完后付清余款(年终人工工资全部结清)。

　　四、组织领导：

　　1、乙方必须指定专项管理人员，负责安排生产、人员调配及技术、施工安全、文明施工等工作。

　　2、乙方应服从甲方的统一指挥、调配管理，遵守各项规章制度，配合其他分部工程施工，违者按章罚款。

　　3、施工期间，乙方如因技术力理不足，施工质量出现缺陷，因此致使施工进度延误所造成的一切损失。由乙方负责，同时甲方有权单方冻结乙方承包工程款，并按已完成的工程量70%结算，30%作为补偿甲方损失，并由甲方重新安排他人施工。

　　五、双方责任

　　1、甲方责任：

　　(1)甲方提供乙方施工图纸一份。

　　(2)保证材料供应，如确因种种原因供应不足时，甲方应及时安排其它工作，乙方应服从甲方的调配。

　　2、乙方责任：

　　(1)负责本工程施工工具，包括手提锯木机、手电钻、板手、铁锤、钢凿、拆模用撬棍、防护手套、雨衣、高空作业安全等模板工程所有工具。

　　(2)文明施工，做到工完场清，每次施工完及时清理施工现场。合理使用短方木、小模板，严禁乱锯乱切，不得大材小用，杜绝浪费。

　　(3)严格按设计要求及施工规范要求施工，保证工程施工质量。若因乙方施工工艺原因造成返工，所造成的损失均由乙方承担。熟悉图纸，注意各部位墙体厚度，按设计图纸要求制作好墙厚砂浆限位。

　　(4)每个工人要遵守纪律，不打架、不滋生是非，若违犯，乙方要承担责任。发生打架者，双主先给予罚款500~1000元，一切医药费由先动手者负责，严重者送交当地政法部门处理。

　　(5)严禁偷盗，如果发现偷东西，按价格十倍处理，清理出队，严重送交**部门法办。

　　(6)教育工人爱护公物，严禁损坏公共设施，如经发现给予处罚。

　　(7)负责本工种材料、工具卸车并分类堆放整齐，拆下来的模板、方木要将铁钉取出并按指定位置分类堆放整齐。

　　(8)接受甲方规定的各项管理制度，详见施工现场各项目管理制度条款。

　　六、工期：按照甲方计划的施工进度要求，在规定时间内完成施工任务，逾期不能完成者按规定罚款。

　　七、罚款制度

　　施工人员必须按照甲方要求佩戴劳保用品，违反规定按照塔西南项目部要求进行处罚，工地酗酒闹事、打架斗殴出现一次处以200-500元的罚款，除追究其责任外，情节严重的交当地执法部门处理;在新建楼内大便罚款200元;不服从现场管理、指出问题而不及时整改者罚款500元。

　　施工期间发生矛盾，应及时向现场负责人汇报，寻求商量解决，严禁聚众打架，如在施工现场发生打架事件，不论有无理由每次罚款壹仟元。

　　对劳务人员进入现场施工，必须进行三级安全教育，严格执行安全规章制度，一旦发生安全事故，查清原因如属乙方责任的按事故的实际损失由乙方自负外，同时追究责任，视责任轻重采取重罚措施。

　　发生安全事故应立即组织抢救，并保护好现场，即刻上报，严禁隐瞒事故不报。积极配合项目部质安部门工作，做好上通下达，及时签订各级安全责任书，层层落实安全生产责任制。乙方承包人应是本工种安全生产的第一责任人，应带头遵纪守法，不准违章指挥，准确摆好安全、质量、进度、效益的位置，保证全体施工人员，全方位的运转。积极配合项目部组织的.安全知识学*，宣传及业余上课，并落实到每个职工，真正做到安全第一，预防为主，以人为本的现场安全氛围。

　　八、安全生产、文明施工：

　　1、安全生产、文明施工要求：

　　(1)、甲方应组织乙方有关人员进行《安全法》、《建筑安装工人安全生产操作规程》、《建筑施工安全检查标准》、《西安市建设工程施工安全管理办法》等法律法规的学*教育，从而增强法制意识、安全意识，做到依法施工、安全施工。

　　(2)、针对工程特性，由甲方编制安全生产施工方案，制订安全生产、文明施工的技术措施和安全生产管理制度，乙方必须加强对现场安全生产文明施工的管理，施工现场必须按jgj59-99《建筑工程安全检查标准》进行现场布置及管理，严格按照《建筑安装工人安全技术操作规程》的要求进行操作。

　　(3)、对所有新工人上岗或调换新工种人员，甲乙双方必须对其进行安全生产操作规程教育培训及安全技术交底，对所招用的特种作业人员必须持证上岗。

　　(4)、甲方将定期或不定期的对施工现场进行安全检查和指导，发现问题及时出具整改通知单，乙方应积极配合及时整改，对于整改结果，乙方必须以书面形式上报甲方，甲方应在一天内复验。

　　(5)、对违反操作规程在施工中发生的安全责任事故，所有费用由乙方承担。

　　九、合同签订之后，双方不得反悔，否则违约方必须支付工程总金额的50%的违约金给对方。

　　十、本协议一式二份，甲乙双方各执一份，未尽事宜有待双方协商解决。本协议自签订之日起生效。

　　甲方代表签名：

　　乙方代表签名：

　　日期：

球场承包合同10

　　发包方（甲方）：_____电话：_____

　　承包方（乙方）：_____电话：_____

　　根据《中华人民共和国合同经济法》和《建筑安装工程承包合同条例》及有关规定，结合本工程的具体情况签订本合同。

　　第一条：工程概况

　　（1）工程名称：*米4mm硅PU球场塑胶地面铺设。分色：主场地为绿色，辅助场地红色。羽毛球场为绿色。

　　（2）工程地点：_____

　　（3）工程范围：3mm硅PU塑胶地面铺设及划线。

　　（4）工程内容：球场面层施工，施工单价为100元/*方，施工面积为*方米。（最终以实测面积为准）

　　第二条：承包方式

　　工程总造价为_____元整（￥_____元整），此承包价格为含税价。

　　第三条：施工工期

　　总施工工期为：12天（以工作晴天计算）。

　　第三条：工程保修期

　　由乙方施工的球场面层保修两年（自工程竣工验收签字日起）。保修范围：面层不脱层、面层不起包（不包括错误使用、人为破坏、自然灾害及基础层结构损坏）。

　　第四条：工程款支付和结算

　　（1）甲、乙双方在签订合同后，甲方按以下约定额度向乙方支付工程款项。材料进场后甲方向乙方支付总工程款的50%。工程完工后（7）天内甲方向乙方一次支付完剩余工程款，质保金5%

　　（2）质保金5%预留两年，两年后无息退还。

　　（3）工程完工后由甲方组织对场地进行验收。

　　第五条双方责任

　　（一）甲方责任

　　（1）需提供一个合格的球场水泥基础地面（要求成龟背型朝四周排水，表面无大积水，表面强度C25，不起沙，不烧坏。

　　（2）委派为现场管理甲方代表，负责工程竣工验收、设计变更、工程期间签证事宜。

　　（3）甲方按合同规定及时向乙方付清工程款项。

　　（4）甲方与第三方发生的任何关于本工程的纠纷不得影响该合同条款的执行和施工进度。

　　（5）提供乙方施工中所需的水电及材料、废料堆放地。

　　（6）工程竣工后，负责组织该工程的.竣工验收工作。

　　（二）乙方责任

　　（1）委派为现场施工管理代表。负责施工期间的施工质量、安全等事宜。

　　（2）做好施工原始记录，交由甲方签证。

　　（3）自竣工日起，规定保修内容中的工程质量问题进行无偿维修。

　　（4）在甲方按时付款的情况下按合同规定施工期限内完工。

　　（5）施工中如发现设计错误或严重不合理时应及时书面通知甲方。

　　（6）乙方自行处理材料包装物和竣工后剩余材料。

　　第六条：质量要求

　　（1）乙方首先应保证所供应的材料质量，由于材料质量问题引起的脱层、起泡等问题，由乙方付全责。同时乙方应严把施工质量关，注意施工细节，防止由于施工质量引起的超过国家标准的不*、积水等。同时，在做面层前，由甲方代表确认后方可进行面层的施工。

　　第七条：安全责任

　　1、乙方对施工队工人进行安全文明教育，服从甲方的一切规章制度。

　　2、因甲方与第三方的纠纷而引起该工程安全事故，由甲方自理，乙方不承担任何责任。

　　第八条：违约责任

　　（1）甲方不履行合同义务或不按合同约定履行义务，甲方应承担违约责任，赔偿因其违约给乙方造成的经济损失。甲方应在合同规定条件下付款给乙方，甲方如违约，每延期一天给付乙方合同总价款1%的违约金，且乙方有权停止施工。

　　（2）在施工期间，由于乙方原因造成工期延误，并认定不能按合同工期如期完工，甲方有权单方终止施工合同，造成的损失由乙方负责。

　　附件：本合同一式贰份，甲乙双方各执一份。本合同未尽事宜，甲乙双方按国家相关法律条款协商解决。协商不成时任何一方可向合同履行地仲裁机构申请仲裁。

　　甲方（发包方）签字盖章：_____乙方（承包方）签字盖章：_____

　　签约时间：_____

球场承包合同菁选（扩展3）

——球场承包合同菁选

球场承包合同(10篇)

　　随着人们对法律的了解日益加深，越来越多的人通过合同来调和民事关系，签订合同是减少和防止发生争议的重要措施。那么正式、规范的合同是什么样的呢？以下是小编精心整理的球场承包合同，希望能够帮助到大家。

球场承包合同1

　　甲方(以下称甲方)：

　　乙方(以下称乙方)：

　　为更好的完成塔西南生活基地新建体育馆工程施工任务，明确双方责任，保质保量，经双方友协商，制定本协议，希双方共同执行。

　　一、工程名称：塔西南生活基地新建体育馆工程模板工程。

　　二、承包方式及承包单价：包工及小型材料(除钢管、扣件、木方及模板外的所有材料)。按工程量据实结算;按展开面积每*方米陆拾叁元(63元)。

　　三、付款方式：按当月施工进度支付给乙方70%，验收通过后办理结算手续，在结算完后付清余款(年终人工工资全部结清)。

　　四、组织领导：

　　1、乙方必须指定专项管理人员，负责安排生产、人员调配及技术、施工安全、文明施工等工作。

　　2、乙方应服从甲方的统一指挥、调配管理，遵守各项规章制度，配合其他分部工程施工，违者按章罚款。

　　3、施工期间，乙方如因技术力理不足，施工质量出现缺陷，因此致使施工进度延误所造成的一切损失。由乙方负责，同时甲方有权单方冻结乙方承包工程款，并按已完成的工程量70%结算，30%作为补偿甲方损失，并由甲方重新安排他人施工。

　　五、双方责任

　　1、甲方责任：

　　(1)甲方提供乙方施工图纸一份。

　　(2)保证材料供应，如确因种种原因供应不足时，甲方应及时安排其它工作，乙方应服从甲方的调配。

　　2、乙方责任：

　　(1)负责本工程施工工具，包括手提锯木机、手电钻、板手、铁锤、钢凿、拆模用撬棍、防护手套、雨衣、高空作业安全等模板工程所有工具。

　　(2)文明施工，做到工完场清，每次施工完及时清理施工现场。合理使用短方木、小模板，严禁乱锯乱切，不得大材小用，杜绝浪费。

　　(3)严格按设计要求及施工规范要求施工，保证工程施工质量。若因乙方施工工艺原因造成返工，所造成的损失均由乙方承担。熟悉图纸，注意各部位墙体厚度，按设计图纸要求制作好墙厚砂浆限位。

　　(4)每个工人要遵守纪律，不打架、不滋生是非，若违犯，乙方要承担责任。发生打架者，双主先给予罚款500~1000元，一切医药费由先动手者负责，严重者送交当地政法部门处理。

　　(5)严禁偷盗，如果发现偷东西，按价格十倍处理，清理出队，严重送交**部门法办。

　　(6)教育工人爱护公物，严禁损坏公共设施，如经发现给予处罚。

　　(7)负责本工种材料、工具卸车并分类堆放整齐，拆下来的模板、方木要将铁钉取出并按指定位置分类堆放整齐。

　　(8)接受甲方规定的各项管理制度，详见施工现场各项目管理制度条款。

　　六、工期：按照甲方计划的施工进度要求，在规定时间内完成施工任务，逾期不能完成者按规定罚款。

　　七、罚款制度

　　施工人员必须按照甲方要求佩戴劳保用品，违反规定按照塔西南项目部要求进行处罚，工地酗酒闹事、打架斗殴出现一次处以200-500元的罚款，除追究其责任外，情节严重的交当地执法部门处理;在新建楼内大便罚款200元;不服从现场管理、指出问题而不及时整改者罚款500元。

　　施工期间发生矛盾，应及时向现场负责人汇报，寻求商量解决，严禁聚众打架，如在施工现场发生打架事件，不论有无理由每次罚款壹仟元。

　　对劳务人员进入现场施工，必须进行三级安全教育，严格执行安全规章制度，一旦发生安全事故，查清原因如属乙方责任的按事故的实际损失由乙方自负外，同时追究责任，视责任轻重采取重罚措施。

　　发生安全事故应立即组织抢救，并保护好现场，即刻上报，严禁隐瞒事故不报。积极配合项目部质安部门工作，做好上通下达，及时签订各级安全责任书，层层落实安全生产责任制。乙方承包人应是本工种安全生产的第一责任人，应带头遵纪守法，不准违章指挥，准确摆好安全、质量、进度、效益的位置，保证全体施工人员，全方位的运转。积极配合项目部组织的安全知识学*，宣传及业余上课，并落实到每个职工，真正做到安全第一，预防为主，以人为本的现场安全氛围。

　　八、安全生产、文明施工：

　　1、安全生产、文明施工要求：

　　(1)、甲方应组织乙方有关人员进行《安全法》、《建筑安装工人安全生产操作规程》、《建筑施工安全检查标准》、《西安市建设工程施工安全管理办法》等法律法规的学*教育，从而增强法制意识、安全意识，做到依法施工、安全施工。

　　(2)、针对工程特性，由甲方编制安全生产施工方案，制订安全生产、文明施工的技术措施和安全生产管理制度，乙方必须加强对现场安全生产文明施工的管理，施工现场必须按jgj59-99《建筑工程安全检查标准》进行现场布置及管理，严格按照《建筑安装工人安全技术操作规程》的.要求进行操作。

　　(3)、对所有新工人上岗或调换新工种人员，甲乙双方必须对其进行安全生产操作规程教育培训及安全技术交底，对所招用的特种作业人员必须持证上岗。

　　(4)、甲方将定期或不定期的对施工现场进行安全检查和指导，发现问题及时出具整改通知单，乙方应积极配合及时整改，对于整改结果，乙方必须以书面形式上报甲方，甲方应在一天内复验。

　　(5)、对违反操作规程在施工中发生的安全责任事故，所有费用由乙方承担。

　　九、合同签订之后，双方不得反悔，否则违约方必须支付工程总金额的50%的违约金给对方。

　　十、本协议一式二份，甲乙双方各执一份，未尽事宜有待双方协商解决。本协议自签订之日起生效。

　　甲方代表签名：

　　乙方代表签名：

　　日期：

球场承包合同2

　　甲方：_________________

　　乙方：_________________

　　合同签订地点：_________________

　　经甲乙双方友好协商，根据《中华人民共和国合同法》及相关法律文件，本着*等、自愿的原则，双方就甲方开发的绿源山水网球馆工程项目建设事宜，签订本合同。

　　第一条总则

　　1、项目名称：_________________

　　2、工程地点：_________________

　　3、承包内容：_________________

　　第二条质量、技术要求

　　乙方提供的网球场设施应符合国家对该产品的质量要求，具备国家权威检验部门的检验报告和相关认证书。安装应符合现行建筑安装规范。

　　乙方应严格按照与甲方确定的技术细节和图纸(应有双方盖章)进行施工。

　　第三条承包方式

　　1、承包方式：工程项目设计、施工总承包

　　2、承包范围：图纸所示全部内容及经甲乙双方认可的追加内容

　　第四条承包价格

　　合同总价款：(大写);(小写)。该单价包括土建费、设施费、包装费、安装调试、运至甲方指定地点、售前售后服务、质保期内维修费、税金等。(详见工程设施材料清单)

　　第五条结算与付款

　　1、结算方式:本工程以双方单位签字(盖章)的现场材料、工程量单数量为结算依据。

　　2、乙方向甲方开具国内合法有效等值发票，甲方凭此发票以人民币形式用支票或电汇方式支付乙方。

　　3、付款方式：合同签订后，乙方材料进场后甲方付给乙总款的30%;工程进度过半甲方付给乙方总款的40%;工程完工，经甲方验收合格签字后支付乙方总款的25%;留总款的5%作为质保金，待保质期1年满后，在无任何问题的情况下付给乙方。

　　第六条施工进度、组织及安排

　　1、乙方按照图纸组织施工，保证工程总体进度。

　　2、乙方在施工前，提供甲方人员全部技术细节，并且确保乙方所出方案可以实施，不会出现任何问题;

　　3、网球馆施工安装之前，甲方应将网球场具**置提供乙方。

　　第七条工期条款

　　1、施工工期为个日历天，从_____年_____月_____日开始;至_____年_____月_____日止。

　　2、乙方应按照双方的工期完成施工。

　　3、凡由于乙方土建工程、设施及基础、安装不符合合同要求、施工劳动力不足或质量、货品错发到货地点或接货人等自身原因造成的没有按照甲方要求的时间供货和安装，延误工期甲方不予顺延，每拖延一天，应向甲方偿付逾期交货部分1%的违约金，超过5日甲方有权因此终止合同并承担甲方因此所造成的损失，乙方应返还甲方所有的已付款。

　　4、因不可抗力因素延误工期的，应立即通知甲方，经甲方同意后，工期顺延。

　　第八条网球馆设施及基础验收

　　1、设施及基础验收：所需设施及安装材料到场后10日内，甲方对网球场设施的型号、零配件数量、设施质量、相应资料(产品合格证、检验报告)等进行核对，按照国家相关标准对设施进行开箱检验。对检验不合格的设施、零配件、相应资料乙方无偿进行更换或补充，并在甲方要求的时间内完成更换或补充，由此造成的损失和产生的费用由乙方自行承担，延误工期甲方不予顺延，每延误一天，按总款1‰每日向甲方支付违约金。乙方提前交货，甲方接货后仍可按合同规定的交货时间付款。验收合格后，甲方、乙方、应对设施质量、数量、规格型号、相应资料等做书面确认(签字或盖章)。

　　2、货物验收合格后，甲乙双方应负责妥善保管货物，将货物存放于有良好通风、防潮、防盗的室内。由甲方提供存放地，双方均有责任对货物进行看管。

　　3、安装调试：乙方在施工现场土建基础完毕，甲方到现场查看，地面处理没有问题之后，再进行设施的安装。施工中遗失零部件，由乙方负责。乙方按照甲方要求的时间派专业技术人员对网球场设施进行安装调试，所需的机械和工具乙方自行解决。甲方、应按照国家相关标准对乙方的安装调试进行监督，并对乙方安装调试中的不合格之处提出整改意见，乙方应无条件对不合格处进行返工，并在甲方要求的.时间内整改完毕，返工费用由乙方承担，延误工期甲方不予顺延，每延误一天，按总款1‰每日向甲方支付违约金。乙方完工后，甲方确认网球场设施可以正常使用，达到国家规定标准及甲方要求视为验收合格，甲方、乙方应对网球场设施及基础正常使用做书面确认(签字或盖章)。乙方的专业人员应在现场指导甲方相关人员进行网球场设施的操作，并将注意事项告知甲方。

　　4、竣工验收：全部网球场设施供货到位，安装调试完毕，具备竣工验收条件的情况下，乙方按照合同有关规定，向甲方提供完整的竣工资料文件(资料一式两份，并加盖乙方单位公章)，甲方收到乙方竣工资料后，组织有关部门进行验收，并在验收后给予批准或修改意见。如乙方未通过有关部门审验的，所发生的费用由乙方承担，并应向甲方支付合同总额的5%/日的违约金，在应付款中扣除，同时甲方有权延期付款。

　　5、已竣工未验收阶段，由乙方负责对网球场设施及基础进行维护、保管，乙方应做好相应的成品保护工作，如有破坏、损坏等现象，乙方自行负责维修，返工。

　　6、甲方交付业主使用后，若业主对乙方的产品提出异议，经有关部门检测，确实没有达到标准的，检测费用及造成的一切损失由乙方承担，甲方因此被第三方(包括但不限于业主)诉诸法律的，甲方有权将乙方追加被告，并有权向乙方追偿。

　　第九条保修条款

　　1、自网球馆施工设施及基础安装调试完毕，经甲方验收检验合格之日起，网球场设施及场地面保修期为12个月。

　　2、保修期内，乙方对设施及网球场地面进行无偿的维护、维修，设施出现问题(非人为因素)，乙方应立即无偿维修。乙方确保在24小时内派专员到现场处理，并需在48小时内使设施及基础正常使用(不可抗因素除外);甲方亦有权选择第三方进行维修，所发生的费用从质保金中扣除，超出质保金部分，甲方有权向乙方追偿。

　　2、保修期满后，乙方应对设施及基础进行有偿终身维修。乙方在接到甲方通知24小时内应派专业维修人员到现场进行维修，并在48小时内维修完毕，确保能够正常使用，维修成本费用由甲方支付给乙方。

　　第十条双方职责

　　(一)甲方职责

　　1、进场前，甲方应以书面形式向乙方提供准确、符合甲方工期要求的“供货及施工申请单”、工期进度要求通知及相关位置图。

　　2、保障乙方畅通供货。

　　3、乙方进场时，甲方就公司制度、工地管理制度及具体管理人员名单向乙方交底。

　　4、甲方向乙方提供施工所需的水源、电源，水电费用由乙方自理。

　　5、甲方指派代表，对工程质量、进度进行检查验收、办理变更登记、竣工结算手续等。及时组织竣工验收工作，审核，签署乙方现场验收表。

　　6、乙方施工过程中，甲方总体负责监督，牵头并安排进度要求，负责质量检验，监督乙方现场的安全措施及施工过程中的验收。

　　(二)乙方职责

　　1、乙方应提供给甲方符合国家标准、工程设计图纸以及本合同要求。

　　2、乙方在合同期内，应严格按进场前与甲方确认的工期、施工方案进行施工，并服从甲方的指挥和安排。

　　3、随机的必备品、工具由乙方根据甲方工地的需要无偿提供使用，自行解决主机吊装井道脚手架。

　　4、乙方应委派现场管理代表，负责履行本合同期间的施工质量、施工进度、安全、结算等事宜。

　　5、乙方应遵循甲方施工现场的有关规定，做到文明施工，安全施工，加强人员的教育，不得破坏损坏甲方的建材、设施、机械等及已施工完毕的工程，否则乙方应按相应的购进价向甲方支付违约金。

　　6、乙方施工中每天做到完工清场,工程竣工后的场地清理(包括临时生产和生活设施)，否则向甲方交纳相关费用。

　　7、因乙方自身管理不善造成的安全事故、人员伤害，均由乙方承担全部责任及事故处理所需的费用，与甲方无关。

　　8、如乙方在施工过程中出现违反各项规定给甲方造成名誉损失或在媒体及其他方面给甲方带来负面影响，甲方有权暂停未付款项，并取消乙方今后在甲方开发的所有项目中的投标资格。乙方有责任帮助甲方恢复名誉，消除影响。

　　9、乙方不得将承包范围内的工程转包给他人，否则乙方按合同总造价的5%向甲方支付违约金。

　　10、乙方如中途无故解除合同，支付总合同额的10%作为违约金。

　　11、由于乙方自身原因造成的一切连带经济损失，由乙方承担。

　　第十一条解决合同纠纷的方式

　　凡因执行本合同所发生的或与本合同有关的一切争议，合同各方应通过友好协商解决;如果协商不能解决，任何一方均可向合同签订地的人民法院起诉。

　　第十二条其他

　　双方明确主场为绿色，辅场为红色。因不可抗力因素或**行为造成本合同无法履行的，双方须立即通知对方，且互不承担责任。合同自双方签字、盖章之日起生效。合同附件等均为合同的组成部分，与本合同具有同等法律效力。本合同未尽事宜，双方另行商订后，签订补充协议。本合同一式四份，甲乙双方各执两份，均具同等法律效力。

　　甲方：(盖章)_________________地址：_________________委托人：_________________电话：_________________传真：_________________

　　乙方：(盖章)_________________地址：_________________委托人：_________________电话：_________________传真：_________________

　　签约时间：_____年_____月_____日

球场承包合同3

　　发包方：xxx 负责人：xxx

　　承办方：xxx(身份证号xxxxxxxx) 住xxx。街道xxx。居委3组64号

　　依照合同法及相关法律和法规的规定，就xxx篮球场修建工程，经双方*等协商，签订如下承包合同书。

　　一、工程概况：xxx。阵地建设，篮球场修建，总面积630*方米。

　　二、工程内容：篮球场整体堡砍的建筑，要求长35米，宽18米，高8.5米，总工程590立方米。

　　三、合同期限：20xx年10月8日至20xx年12月30日。

　　四、合同价款：按实际方量计算，每立方米168元，共590立方米，即10万元。

　　五、质量要求：丛力式底座为5米，天口1米宽，水泥砂浆灌缝，保质期限为10年，因质量问题，造成的.损失及返工，由承办方负责。

　　六、违约责任：任何一方违反合同规定，除赔偿损失外，另给付违约金2万元。

　　七、付款方式：工程完工后支付2万元，其余部分，待工程经上级检验后，于20xx年4月1日前付清。

　　八、本合同一式三份，双方各一份，街道一份，双方签字之日起生效。

　　双方签字

　　发包方： 承办方：

　　20xx年10月 日

球场承包合同4

　　发包方：_____

　　承包方：_____

　　依照合同法及相关法律和法规的'规定，就_________篮球场修建工程，经双方*等协商，签订如下承包合同：

　　一、工程概况：_______________阵地建设，篮球场修建总面积630*方米。

　　二、工程内容：篮球场场地*整及*面混凝土浇筑，要求修建好后符合篮球场标准。

　　三、合同期限：_____年_____月_____日至_____年_____月_____日。

　　四、合同价款：以总承包人民币叁万元的单价进行修建。

　　五、质量要求：C25水泥砂浆浇筑，保质期限为10年，因质量问题，造成的损失及返工，由承包方负责。

　　六、违约责任：任何一方违反合同规定，除赔偿损失外，另给付违约金1万元。

　　七、付款方式：工程完工后支付_____万元，其余部分，待工程经上级检验后，于_____年_____月_____日前付清。

　　八、本合同一式三份，双方各一份，相关部门一份，双方签字之日起生效。

　　甲方签字：_____乙方签字：_____

　　_____年_____月_____日

球场承包合同5

　　发包方：

　　承包方：

　　依照合同法及相关法律和法规的规定，就郝官村篮球场修建工程，经双方*等协商，签订如下承包合同：

　　一、工程概况：郝官村精神文明阵地建设，篮球场修建总面积630*方米。

　　二、工程内容：篮球场场地*整及*面混凝土浇筑，要求修建好后符合篮球场标准。

　　三、合同期限：201 年 月 日至20 年 月 日。

　　四、合同价款：以总承包人民币叁万元的单价进行修建。

　　五、质量要求：C25水泥砂浆浇筑，保质期限为10年，因质量问题，造成的'损失及返工，由承包方负责。

　　六、违约责任：任何一方违反合同规定，除赔偿损失外，另给付违约金1万元。

　　七、付款方式：工程完工后支付 万元，其余部分，待工程经上级检验后，于201 年 月 日前付清。

　　八、本合同一式三份，双方各一份，相关部门一份，双方签字之日起生效。

　　甲方签字： 乙方签字：

　　年 月 日

球场承包合同6

　　发包方：_________负责人：_________

　　承办方：_________住_________街道_________

　　依照合同法及相关法律和法规的`规定，就_________篮球场修建工程，经双方*等协商，签订如下承包合同书。

　　一、工程概况：_________。阵地建设，篮球场修建，总面积630*方米。

　　二、工程内容：篮球场整体堡砍的建筑，要求长35米，宽18米，高8。5米，总工程590立方米。

　　三、合同期限：20_____年10月8日至20_____年12月30日。

　　四、合同价款：按实际方量计算，每立方米168元，共590立方米，即10万元。

　　五、质量要求：丛力式底座为5米，天口1米宽，水泥砂浆灌缝，保质期限为10年，因质量问题，造成的损失及返工，由承办方负责。

　　六、违约责任：任何一方违反合同规定，除赔偿损失外，另给付违约金2万元。

　　七、付款方式：工程完工后支付2万元，其余部分，待工程经上级检验后，于20_____年4月1日前付清。

　　八、本合同一式三份，双方各一份，街道一份，双方签字之日起生效。

　　发包方：_____承办方：_____

　　20_____年_____月_____日

球场承包合同7

　　甲方：_____法定代表人：_____地址：_____电话：_____

　　乙方：_____法定代表人：_____地址：_____电话：_____

　　根据《中华人民共和国合同法》及相关法律规定，甲乙双方在*等互利的原则下，现就位于体育中心1、2号网球场承包事宜进行共同协商一致并达成如下协议。

　　一、承包项目

　　甲方同意将位于体育中心1、2号网球场及办公用房承包给乙方自主经营，面积约*方米。

　　二、承包期限

　　自月20_____年_____月_____日止。共贰年。

　　三、承包金及支付方式

　　1、乙方每年缴付的承包金为人民币肆拾捌万伍仟元整，两年共计人民币玖拾柒万元整，逐月支付。

　　2、缴付方式。乙方应于每月5日前上缴上月承包金于甲方（每月4万元），每季度决算一次，承包费用每三个季度递增一次，每次递增额度为伍仟元即20_____年第三季度上缴人民币不低于壹拾贰万元，第四季度上缴人民币不低于壹拾贰万元，20_____年第一季度上缴人民币不低于壹拾贰万元，第二季度上缴人民币不低于壹拾贰万伍仟元。（20_____年第三季度至20_____年第二季度各季度的承包金以此循环）。

　　四、保证金

　　乙方于本合同签订之日起三日内向甲方支付履约保证金人民币玖万柒仟元整（按年承包额20%）。承包期届满，乙方如无违反本合同之义务并将网球场完好地交接于甲方后，甲方将保证金无息全额退还乙方。

　　五、承包物交付

　　自乙方向甲方支付保证金之日起三日内，甲方将承包项目交付乙方，双方签订交接书，对房屋现状及附属设施一一列明，由双方签字确认作为本合同附件。

　　六、承包方式。

　　承包期间乙方自主经营，自负盈亏并自行办理相关手续，在此期间所发生的债权债务关系均由乙方自行负责。

　　七、甲方的权利和义务

　　1、保证承包项目的权利无瑕疵，若有第三人主张权利，责任由甲方自行承担。

　　2、按本合同的约定收取承包金和其他收益，并承担前述收益之税负。

　　3、负责承包场地大项目（一次费用_____万元以上）的维修。

　　4、负责管理甲方在职员工，并协助乙方处理与甲方员工之间的纠纷。

　　八、乙方的权利和义务

　　1、按法律规定办理相应的.经营证照，合法经营，不得违反法律法规的相关规定。

　　2、按合同约定准时向甲方支付承包金和应属甲方的相关收益。

　　3、乙方在承包期间所获的收益在足额缴纳承包金后剩余部分归乙方所有。并应自行承担前述收益所发生的税负。

　　4、甲方原网球场使用的办公用房交由乙方使用。乙方承担承包期间所产生的所有水、电、电话、日常小项目维修费等日常经营开支和费用。

　　5、承包期间可以制作优惠卡、消费卡或采取其他的优惠措施，但前述优惠措施的有效期截止于承包合同期限届满前。因此而引发的争议，乙方应负责解决并不受承包期满的限制。

　　6、乙方应严格爱护球场内的所有公共设施、设备，有责任保持设施设备的完好率。在合同期满并交付甲方时，设备的完好率应保证达到100%。因乙方及其员工或在乙方消费的顾客造成的公共设施设备的损坏，乙方应自行修理或进行赔偿。

　　7、经营期间应严格遵守中心大院内所有管理制度和规定，加强安全管理工作，落实各项安全防范措施，特别注意防火、防盗，杜绝一切事故的发生。如因乙方原因导致事故发生，乙方应当负责因此产生的一切法律后果和赔偿责任。

　　8、合同期满或提前中止合同，承包期间的所有债权债务由乙方自行清理，乙方不得以甲方名义进行任何保证、抵押等担保行为或任何借贷行为。如乙方违反约定造成的一切法律后果由乙方承担。给甲方造成损失，乙方应当负责赔偿。

　　9、未经甲方书面许可乙方不得以任何方式改变球场、办公用房的名称、用途、结构或将其转租、转包他人，包括但不限于以合作经营、融资参股等变相转租、转包方式等。经营期间若对球场的固定设施结构进行改造，必须事先征得甲方的书面同意，否则不得施工。

　　10、承包期间乙方以甲方网球场名义所开展的促销活动，由乙方制作方案报甲方核准实施，即实行个案处理方式。

　　九、员工聘用

　　1、乙方应优先使用甲方的在职员工，另行签定劳动合同，并每月向甲方缴纳管理费600元/人。该部分员工工资、福利及年度考核奖金（年终双薪）由中心支付。员工超时工作或节假日的加班，由乙方自行制定并与受聘员工协商。

　　2、乙方自行制定员工管理、奖惩等相关制度，自行与聘用员工签订劳动合同，由此产生的权利和法律责任，均由乙方自行承担。

　　十、双方合作项目

　　1、甲方有关接待任务以及竞赛、训练任务的场地费用，由甲方书面授权甲方代表签订认可，以场租七折结算费用，并在承包金中抵扣。

　　2、体育中心内的广告权属体育广告公司，场内允许发布一次比赛广告，所得收入归乙方享有。

　　3、除前述第2款外，乙方所有的常年广告，扣除固定、必要费用外，所得利润由乙方与甲方*分。乙方所签之广告合应报甲方备案。利润每半年结算一次。

　　4、大型活动的广告赞助及省级以上的体育比赛，由甲乙双方共同筹办，利润、费用由双方*均负担和分配。

　　十一、违约责任

　　1、乙方逾期支付承包金，每逾期一日，应按支付金额的_____%支付逾期违约金，如给甲方造成了其他损失，乙方应当另行赔偿。

　　2、甲方的其他收益，乙方应在双方核算后七日内支付，逾期未付的，应按日%向甲方支付逾期付款违约金。

　　3、甲方违反本合同第七条约定的，应向乙方支付违约金_____元人民币；乙方违反本合同第八条约定的，应向甲方支付违约金_____元人民币，该违约金从保证金中抵扣，不足部分，由乙方另行支付。

　　十二、合同解除

　　双方均不得以任何不正当理由解除合同，当事人一方如有正当理由要求解除合同时，须提前一个月通知对方，经对方同意后方可解除合同。如一方无正当理由提前解除合同，须赔偿另一方的损失及预期利润。但在承包期间如乙方有下列行为，甲方可以单方随时解除合同，并扣除乙方交纳的保证金作为补偿。如仍不能弥补甲方损失乙方应当再行赔偿：

　　1、乙方延期交纳承包金超过30天；

　　2、乙方出现违反合同禁止规定行为；

　　3、乙方未能依法纳税受到税务机关处罚；

　　4、乙方未能完善经营手续，致使违规或违法经营；

　　5、乙方违反承包合同义务条款经警告后未有改正。

　　十三、不可抗力

　　由于不可抗力的原因，使合同无法完全履行或无法履行的时候，经双方协商一致，可以变更或解除合同，双方互不负违约责任。

　　十四、其他事项

　　合同未尽事宜，由甲、乙双方协商解决，另拟定补充协议，补充协议与本合同具有同等法律效力。

　　十五、争议管辖

　　双方因合同发生纠纷时应及时协商解决，协商不成，可向甲方所在地的人民法院提起诉讼。

　　十六、合同份数

　　本合同一式两份，双方各执一份，经双方有权代表签字盖章后生效。

　　甲方：_____乙方：_____

　　签定时间：_____签定时间：_____

球场承包合同8

　　发包方：_____

　　承包方：_____

　　依照合同法及相关法律和法规的规定，就郝官村篮球场修建工程，经双方*等协商，签订如下承包合同：

　　一、工程概况：

　　郝官村精神文明阵地建设，篮球场修建总面积630*方米。

　　二、工程内容：

　　篮球场场地*整及*面混凝土浇筑，要求修建好后符合篮球场标准。

　　三、合同期限：

　　_____年_____月_____日至_____年_____月_____日。

　　四、合同价款：

　　以总承包人民币叁万元的'单价进行修建。

　　五、质量要求：

　　C25水泥砂浆浇筑，保质期限为10年，因质量问题，造成的损失及返工，由承包方负责。

　　六、违约责任：

　　任何一方违反合同规定，除赔偿损失外，另给付违约金1万元。

　　七、付款方式：

　　工程完工后支付_____万元，其余部分，待工程经上级检验后，于_____年_____月_____日前付清。

　　八、合同份数

　　本合同一式三份，双方各一份，相关部门一份，双方签字之日起生效。

　　甲方签字：_____乙方签字：_____

　　_____年_____月_____日

球场承包合同9

　　发包方（甲方）：_____电话：_____

　　承包方（乙方）：_____电话：_____

　　根据《中华人民共和国合同经济法》和《建筑安装工程承包合同条例》及有关规定，结合本工程的具体情况签订本合同。

　　第一条：工程概况

　　（1）工程名称：*米4mm硅PU球场塑胶地面铺设。分色：主场地为绿色，辅助场地红色。羽毛球场为绿色。

　　（2）工程地点：_____

　　（3）工程范围：3mm硅PU塑胶地面铺设及划线。

　　（4）工程内容：球场面层施工，施工单价为100元/*方，施工面积为*方米。（最终以实测面积为准）

　　第二条：承包方式

　　工程总造价为_____元整（￥_____元整），此承包价格为含税价。

　　第三条：施工工期

　　总施工工期为：12天（以工作晴天计算）。

　　第三条：工程保修期

　　由乙方施工的球场面层保修两年（自工程竣工验收签字日起）。保修范围：面层不脱层、面层不起包（不包括错误使用、人为破坏、自然灾害及基础层结构损坏）。

　　第四条：工程款支付和结算

　　（1）甲、乙双方在签订合同后，甲方按以下约定额度向乙方支付工程款项。材料进场后甲方向乙方支付总工程款的50%。工程完工后（7）天内甲方向乙方一次支付完剩余工程款，质保金5%

　　（2）质保金5%预留两年，两年后无息退还。

　　（3）工程完工后由甲方组织对场地进行验收。

　　第五条双方责任

　　（一）甲方责任

　　（1）需提供一个合格的球场水泥基础地面（要求成龟背型朝四周排水，表面无大积水，表面强度C25，不起沙，不烧坏。

　　（2）委派为现场管理甲方代表，负责工程竣工验收、设计变更、工程期间签证事宜。

　　（3）甲方按合同规定及时向乙方付清工程款项。

　　（4）甲方与第三方发生的任何关于本工程的纠纷不得影响该合同条款的执行和施工进度。

　　（5）提供乙方施工中所需的水电及材料、废料堆放地。

　　（6）工程竣工后，负责组织该工程的竣工验收工作。

　　（二）乙方责任

　　（1）委派为现场施工管理代表。负责施工期间的施工质量、安全等事宜。

　　（2）做好施工原始记录，交由甲方签证。

　　（3）自竣工日起，规定保修内容中的工程质量问题进行无偿维修。

　　（4）在甲方按时付款的情况下按合同规定施工期限内完工。

　　（5）施工中如发现设计错误或严重不合理时应及时书面通知甲方。

　　（6）乙方自行处理材料包装物和竣工后剩余材料。

　　第六条：质量要求

　　（1）乙方首先应保证所供应的材料质量，由于材料质量问题引起的脱层、起泡等问题，由乙方付全责。同时乙方应严把施工质量关，注意施工细节，防止由于施工质量引起的.超过国家标准的不*、积水等。同时，在做面层前，由甲方代表确认后方可进行面层的施工。

　　第七条：安全责任

　　1、乙方对施工队工人进行安全文明教育，服从甲方的一切规章制度。

　　2、因甲方与第三方的纠纷而引起该工程安全事故，由甲方自理，乙方不承担任何责任。

　　第八条：违约责任

　　（1）甲方不履行合同义务或不按合同约定履行义务，甲方应承担违约责任，赔偿因其违约给乙方造成的经济损失。甲方应在合同规定条件下付款给乙方，甲方如违约，每延期一天给付乙方合同总价款1%的违约金，且乙方有权停止施工。

　　（2）在施工期间，由于乙方原因造成工期延误，并认定不能按合同工期如期完工，甲方有权单方终止施工合同，造成的损失由乙方负责。

　　附件：本合同一式贰份，甲乙双方各执一份。本合同未尽事宜，甲乙双方按国家相关法律条款协商解决。协商不成时任何一方可向合同履行地仲裁机构申请仲裁。

　　甲方（发包方）签字盖章：_____乙方（承包方）签字盖章：_____

　　签约时间：_____

球场承包合同10

　　发包方：___ 负责人：___

　　承办方：___(身份证号________) 住___。街道___。居委3组64号

　　依照合同法及相关法律和法规的规定，就___篮球场修建工程，经双方*等协商，签订如下承包合同书。

　　一、工程概况：___。阵地建设，篮球场修建，总面积630*方米。

　　二、工程内容：篮球场整体堡砍的'建筑，要求长35米，宽18米，高8.5米，总工程590立方米。

　　三、合同期限：20__年10月8日至20__年12月30日。

　　四、合同价款：按实际方量计算，每立方米168元，共590立方米，即10万元。

　　五、质量要求：丛力式底座为5米，天口1米宽，水泥砂浆灌缝，保质期限为10年，因质量问题，造成的损失及返工，由承办方负责。

　　六、违约责任：任何一方违反合同规定，除赔偿损失外，另给付违约金2万元。

　　七、付款方式：工程完工后支付2万元，其余部分，待工程经上级检验后，于20__年4月1日前付清。

　　八、本合同一式三份，双方各一份，街道一份，双方签字之日起生效。

　　发包方：____________ 承办方：____________

　　20__年10月____________ 日

球场承包合同菁选（扩展4）

——承包合同菁选

关于承包合同(15篇)

　　随着广大人民群众法律意识的普遍提高，合同对我们的帮助越来越大，签订合同也是非常有必要的行为。那么问题来了，到底应如何拟定合同呢？下面是小编精心整理的关于承包合同，欢迎阅读，希望大家能够喜欢。

关于承包合同1

　　发包方（甲方）:

　　承包方（乙方）:

　　为了提高甲乙双方的经济效益，整合双方资源,充分发挥物流企业优势 ,依据《中华人民共和国合同法》的有关规定,经甲、乙双方*等、自愿协商,特订立本承包经营合同,供双方共同遵守执行。

　　第一条 承包经营事项

　　本合同所涉承包经营事项为：货物运输权和运营收益权。其中，如完成承包行为的车辆为甲方提供，乙方还享有该车辆的使用权。

　　乙方享有的货物运输权、运营收益权以及车辆使用权受本合同约定的限制。

　　第二条 承包期限

　　承包经营期限为 年,即从 年 月 日起至 年 月_______日止。

　　承包经营期限届满后，如甲方继续发包的，同等条件下，乙方有优先承包的权利。

　　承包经营期限内，甲、乙双方可依据本合同的'约定，变更或解除本合同。

　　第三条 承包方式

　　一、基本承包经营方式：

　　1、甲方提供货物运输的货源，由乙方运输至甲方或货主指定的地点。

　　2、甲方与货物托运人办理托运手续和运费清结。

　　根据经营需要，甲方也可以书面（不得口头）委托乙方办理货物托运手续和运费清结。

　　3、乙方必须在甲方通知的期限内完成甲方安排或随时指定的运输业务。

　　4、承包金反向给付，即由甲方向乙方支付本协议约定的承包金。

　　5、承包经营期间，乙方承担货物运输过程中所发生的燃油、燃气费用、路桥通行费用、车辆维修保养费用（保险公司赔偿的除外）等经营成本。

　　二、补充承包经营方式：

　　乙方可以选择以下方式作为完成承包经营的运输工具（勾选）：

　　1、甲方提供运输工具。（ ）

　　甲方提供物流车辆的车牌号、型号、吨位、机械状况、服务内容及价格等事宜

　　本合同期满，乙方应将机动车辆检修后，交甲方检验接收，并随交修车工具。

　　2、乙方以自有车辆作为运输工具。 （ ）

　　乙方的运输工具为： 号 汽车，车架号

　　，发动机号 ，以及随车工具。

　　3、上述车辆，必须车况完好、审验合格、安全适用、符合行驶和货运的国家强制性标准。

　　4、上述车辆，由甲方统一办理保险投保。

　　5、上述车辆，在承包经营期限内进行维修、保养的，应统一在甲方指定的修理厂进行。

　　三、货车采用班车运输方式。每周一、二、三、四、五、六、天运行，法定节假日另行通知。

　　货车按照甲方制定的《班车管理及运营质量考核标准》规范运作。

　　第四条 承包经营保证金和承包金

　　一、承包经营保证金

　　本合同生效后，乙方应向甲方交付承包经营保证金人民币伍万元，其中叁万元由乙方在本合同生效当时支付；剩余贰万元由乙方在本合同生效后3个月内支付。该保证金为乙方在承包经营期间非甲方原因造成损失的赔偿资金保证。

　　承包经营保证金一次**付。承包经营期间，保证金不计付银行利息。

　　承包经营期限届满，甲、乙双方无债权、债务的，甲方在30日内一次性退还乙方扣除保证金提成部分的剩余保证金。

　　二、承包金

　　1、承包金按货运单趟支付。支付金额为人民币 元。

　　2、承包金累计支付的，在承包经营的次月12-18日发放。

　　第五条 甲方的权利义务

　　1、甲方有权纠正乙方在货物运输中违法、违规行为。

　　甲方有义务保证本企业货运资格合法、提供的车辆符合行驶和货运的国家强制性标准。

　　2、甲方有权根据企业经营需要，自主地组织和调配货源。

关于承包合同2

　　[摘要]论述建设工程合同管理的概念，他的目的以及任务，目标特点.要想研究建设工程合同管理就必须学会理解其以上的东西，深刻的体会他的作用，以及日常生活中的运用，不紧要学会这些，我们也要学会在工程方面合同的作用，在一个工程中双方必须依靠合同来维持合作，不可违反合同。否则要受法律的制止，所以说它与法律是相辅想成，具有一定关系的，我们也要知道合同体系，合同担保和保险，合同的索赔问题，合同的检定与实行问题.

　　[关键字] 建设工程合同管理 索赔 规范

　　一、建设工程合同管理的重 要性及其意义

　　建设工程合同管理,是市场经济和工程建设管理中一项十分重要的内容。在工程项目的建筑过程中,其主体的行为必定会形成各个方面的社会关系,诸如**建筑管理机关、项目法人单位(业主)、设计单位、施工单位、监理单位、材料设备供应商等。其中除了**管理机关是依据法律、法规对工程建设主体行使行政监督管理外,其他各方面社会关系却是通过“合同”这一契约关系来完成的。工程建设活动的质量、投资和进度都是在合同管理的调整、保护和制约下进行的。建设工程合同管理的特点是涉及面广、综合性强,其重要性和意义表现在:

　　1)社会主义市场经济的要求。市场经济的一个重要特征是依法办事和鼓励自由竞争,合同管理就是法制(合同法、建筑法等等)管理。

　　2)现代企业自身发展要求。现代企业产权明晰,权责明确,政企分开,科学管理,建筑工程合同中的施工合同是业主与建筑施工企业进行工程发包和承包的重要法律形式,是工程施工、监理和验收的重要法律依据,是建筑施工企业走向市场的桥梁和纽带,合同的内容也直接关系双方的根本利益。

　　3)强化合同管理,提高履约率。

　　4)合同管理对开拓国际市场,尽快与国际接轨,也有十分重要意义。我国已加入世界贸易组织

　　二、建设工程合同的种类一个工程项目从立项到投入使用,特别是大中型项目,需要经历一个十分复杂的过程。在这个过程中,鉴订的合同可能有很多,但主要有以下几种:

　　1)建筑工程勘察设计合同:项目法人(业主,发包人)与勘察人、设计人(承包人)为完成一定的勘察、设计任务,明确双方权利、义务的协议。主要内容包括提交有关基础资料和勘察设计文件(包括概预算)的日期和质量要求、费用及其他协作条件等条款。《建设工程勘察设计管理条例》、《建设工程勘察和设计单位资质管理规定》、《建设工程勘察质量管理办法》、《建设工程勘察设计市场管理规定》等是此合同的签订依据。

　　2)建设工程委托监理合同:业主聘请监理单位代其对建设工程项目进行监督管理,明确双方权利、义务、责任的协议,该协议称为建设工程委托监理合同简称监理

　　合同。其主要内容包括监理对象,双方权利、义务、责任、酬金、违约责任和争议解决方式,其主要特征是高智能的技术性服务。《工程建设监理规定》、《工程建设监理单位资质管理试行办法》、《关于发布工程建设监理费有关规定的通知》等为监理合同的主要法律依据。

　　3)建设工程施工合同:建设工程施工合同是承包人进行工程建设施工,发包人支付价款的合同。合同的主要内容包括工程范围、建设工期、开工与竣工时间、工程质量标准、工程造价、技术资料交付时间、材料设备供应、质量保修范围和保证期、双方互相协作条款等。其主要法律依据是《中华人民共和国建筑法》、《中华人民共和国招标投标法》、《建设工程质量管理条例》、《建筑工程施工许可管理办法》、《建筑业企业资质管理规定》)、《房屋建筑工程和市政基础设施工程竣工验收暂行规定》、《房屋建筑工程质量维修办法》等。结合我国具体情况和FIDIC(国际咨询工程师联合会)土木工程施工合同条件,国家***、国家工商行政管理局(20xx年)发布的《建设工程施工合同文本》是各类工业与民用建筑施工管理和设备安装的合同样本。

　　4)建设工程物资采购合同:建设工程物资采购合同是具有*等主体的自然人、法人、其他组织之间为实现建设工程物资买卖,设立、变更、终止相互权利、义务关系的`协议,一般分为材料采购合同和设备采购合同。其主要内容包括双方当事人的详情、合同价款、技术标准和质量标准、采购数量和计量方法、包装方式、付款方式和办法、交货期限、违约责任及其他条款等。其法律依据有《建筑法》、《招标投标法》、《工程建设项目招标范围和规模标准规定》和地方法规等。

　　5)其他合同:加工承揽合同、技术合同、租赁合同等在《合同法》中均有所涉及,他们在建筑工程中应

　　用较少,这里就不在赘述。

　　三、建设工程合同管理的内容

　　1)建立合同管理体系及管理制度,建立、健全合同管理档案。

　　2)合同订立前的管理。采取认真、严格的态度,做好市场预测、资信调查和订立应具备的相应条件调查等合同订立前的准备工作。

　　3)合同订立中的管理。订立合同是==-一种法律行为,双方应当认真凭实据严肃拟

　　定合同条款,做到合同合法、公*、全面、明确、有效。

　　4)合同履行中的管理。认真分析和跟踪管理合同执行情况,及时处理有关工程索赔事宜和合同纠纷事宜。

　　四、建设工程合同管理目的

　　为规范合同的管理，防范与控制合同风险，有效维护公司的合法权益，制定本制度。

　　4．1合同的主体

　　订立合同的主体必须是公司及所属各公司中具有法人资格，能独立承担民事责任的组织，其他部门、机构、分公司等不得擅自签订合同。

　　订立合同前，应当对对方当事人的主体资格、资信能力、履约能力进行调查，不得与不能独立承担民事责任的组织签订合同，也不得与法人单位签订与该单位履约能力明显不相符的经济合同。

　　公司一般不与自然人签订经济合同，确有必要签订经济合同，应经公司总经理同意。

　　4．2合同的形式

　　订立合同，除即时交割（银货两讫）的简单小额经济事务外，应当采用书面形式。 “书面形式”是指合同书、补充协议、公文信件、数据电文（包括电报、传真、电子邮件等），除情况紧急或条件限制外，公司一般要求采用正式的合同书形式。

　　4．3合同的内容

　　4．3．1当事人的名称、住所：合同抬头、落款、公章以及对方当事人提供的资信情况载明的当事人的名称、住所应保持一致。

　　4．3．2合同标的：合同标的应具有唯一性、准确性，买卖合同应详细约定规格、型号、商标、产地、等级等内容；服务合同应约定详细的服务内容及要求；对合同标的无法以文字描述的应将图纸作为合同的附件。

　　4．3．3数量：合同应采用国家标准的计量单位，一般应约定标的物数量，常年经销合同无法约定确切数量的应约定数量的确定方式（如电报、传真、送货单、发票等）。

　　4．3．4质量：有国家标准，部门行业标准或企业标准的，应约定所采用标准的代号；化工产品等可以用指标描述的产品应约定主要指标要求（标准已涵盖的除外）；凭样品支付的应约定样品的产生方式及样品存放地点。

　　4．3．5价款或报酬：价款或者报酬应在合同中明确，采用折扣形式的应约定合同的实际价款；价款的支付方式如转帐支票、汇票（电汇、票汇、信汇）、托收、信用证、现金等应予以明确；价款或报酬的支付期限应约定确切日期或约定在一定条件成就后多少日内支付。

　　4．3．6履行期限、地点和方式

　　履行期限应具体明确定，无法约定具体时间的，应在合同中约定履行期间的方式； 合同履行地点应力争作对本方有利的约定，如买卖合同一般约定交货地点为本公司仓库或本公司的住所地；约定具体地名的应明确至市辖区或县一级；

　　买卖合同在合同中一般应约定交付的手续，即合同履行的标志，如托运单、仓库保管员签单等。

　　4．3．7合同的担保

　　合同中对方事人要求提供担保或本方要求对方当事人提供担保的，应结合具体情况根据《担保法》的要求办理相关手续。

　　4．3．8合同的解释

　　合同文本中所有文字应具有排它性的解释，对可能引起歧义的文字和某些非法定专用词语应在合同中进行解释。

　　4．3．9保密条款

　　对技术类合同和其他涉及经营信息、技术信息的合同应约定保密承诺与违反保密承诺时的违约责任。

　　4．3．10合同联系制度

　　履行期限长的重大经济合同应当约定合同双方联系制度。

　　五、加强合同管理的措施

　　1)普及建筑法规及合同法教育,培训合同管理人才。通过学*有关的法律法规,使合同当事人能知法、用法,能公正、公*、公开、独立地工作,做好建设工程合同管理工作。

　　2)设立专门合同管理机构和配备合同管理人员。地方**应设立专门合同管理机构和配备合同管理人员,对建设工程合同实施登记、审查等监督管理;项目业主、建筑企业内部设立专门合同管理机构和配备合同管理人员,建立和健全有关规章制度。建立合同台帐,并进行统计、检查。

　　3)积极推行合同示范文本制度。积极推行合同示范文本制度,一方面有助于当事人了解、掌握有关法律法规,有助于合同签定的合法、公*、全面、明确、有效;另一方面,便于**合同管理机关的监督管理,也有利于仲裁机构或人民法院对合同纠纷的裁决。

　　4)实现建设合同的计算机管理。建立以微机数据库系统为基础的合同管理,便于对信息资料的收集、整理、存储、处理、分析和使用。

　　5)推行“重信誉、守合同”评比活动,使大家关心合同管理,增强大家自觉履行合同意识。

　　6)借鉴和运用国外先进经验和通用规范。借鉴国外运行的合同管理经验,如国际咨询工程师联合会

　　编制的《FIDIC土木工程施工合同条件》或其他国家一些成功经验。对完善我国建设项目的合同管理制度和市场开发,都有十分重要的作用。

　　总之,通过良好的合同管理,才能保证合同当事人、合同订立形式和程序的合法性,才能保证合同内容的全面、合法、明确,进而维护合同双方的合法权益,维护社会正常的经济秩序,创造较好的社会和经济效益,使有限的投资发挥最大的经济效果。

　　六、建设工程合同管理概念与目的：

　　建设工程施工合同作为一种典型合同，具有它自身的特殊性和复杂性，它是甲乙双方在实施合同中的一切活动的主要依据；是甲乙双方为实现建设工程目标，明确相互责任、权利、义务关系的协议；是甲方进行工程建设，支付价款，控制工程项目质量、进度、投资，进而保证工程建设活动顺利进行的重要文件。一份全面、周密的合同，可以为降低工程造价、提高经济效益、预防经济风险、保证工程质量提供有效的途径。合同管理的方向应该是尽量使之成为调节甲乙双方经济活动关系的主要甚至是唯一依据。做到这一点，对规范工程管理、提高管理效率、提升工程质量、严格成本控制将会起到有效的促进作用。

　　七、建设工程合同管理的任务

　　施工承包合同中发包方的任务

　　发包人的责任与义务有许多，最主要的有：

　　1．提供具备施工条件的施工现场和施工用地；

　　2．提供其他施工条件，包括将施工所需水、电、电讯线路从施工场地外部接至专用条款约定地点，并保证施工期间的需要，开通施工场地与城乡公共道路的通道，以及专用条款约定的施工场地内的主要道路，满足施工运输的需要，保证施工期间的畅通。

关于承包合同3

　　甲方：

　　乙方：

　　为认真贯彻集团党委和总裁提出的把政治、经济工作相结合和把机械做大做强、创中国机械行业名牌的工作要求，最终实现总裁提出“树百年品牌，建百年老店”的宏伟目标，为适应双星名牌机制运作合同化、市场化的要求，为消化****年不利因素，全面完成****年各项经营目标，为明确甲乙双方的责、权、利，经甲乙双方协商，达成以下承包合同：

　　一、承包有效期：****年1月1日——****年12月31日，共1年。

　　二、 乙方****年度承包经营指标：

　　1、销售收入：销售收入完成3000万元（不含税）；

　　2、利 润 ：250万元（按实际数额考核）；

　　3、回 款 额：3395万元；（货款回收率为97%）

　　4、应收帐款：600万元；

　　5、以加强技术创新，工艺改进为重点，深入贯彻总裁创新降耗的指示精神，按照总裁提出的“九高一低”的具体工作要求，****年实现挖潜增效、消化不利因素246万元的目标。

　　三、乙方经理在全面完成年度各项承包的经营指标基数时，可获得5—25万承包奖金，如承包的各项年度指标比承包基数超额或减少时，经理年终奖金按以下比例进行奖罚：

　　1、销售收入每比3000万元增加或减少100万元，扣罚或奖励 5000元；

　　2、利润每比250万元增加或减少20万元，奖励或扣罚5000元；

　　3、应收帐款每比600万元增加或减少50万元，扣罚或奖励 5000元；

　　4、在承包期内，乙方应加大力度实施技术创新，进行小改小革，提高企业技术含量，完成总公司下达的****年消化不利因素的任务，目标金额为：246万元。如期完成奖励1万元（必须有证据），每增加或减少30万元，扣罚或奖励20xx元。

　　每月全公司不低于30项合理化建议或创新项目，要有新活动，有竞赛，有评比、有宣传展示、有推广应用。每少一项，扣罚500元。

　　5、全年六大费用率25%，每减少或增加5%，奖罚年薪5000元。

　　四、其他承包内容：

　　1、在职工教育方面，带头及时学***文件和贯彻落实集团党委和汪总裁的各项指示精神，贯彻执行好总公司的方针政策，开展多种形式的劳动竞赛，劳动竞赛每月不少于3项次；开展创新主题活动，每月不少于2次，每缺少1项次，扣罚1000元。

　　根据集团精神，加强思想政治工作，确保公司人员思想稳定，积极性高涨对一线职工、技术人员、管理骨干制订中长期培训计划，加强教育，进行全方位的培训，全面提高整体素质水*，为消化不利因素和长期发展打下人材基础。年内全体职工必须轮训一遍，参加培训的人数要达到90%以上，否则，每降低1%，扣罚1000元。

　　2、全年因合同、质量问题造成一次性损失10万元以上，按损失额的5%予以扣罚年终奖励。因质量问题，出现重大投诉，被媒体予以暴光造成严重社会影响的.，每次扣罚5000-10000元；因质量问题造成50万元以上损失者直接予以免职。

　　3、加强成本管理，严格按总公司深化成本管理规定执行，全面实现“分段核算、一单一算”，每个件、每台设备都要算出成本。将成本管理进一步推向深入，加强成本控制；分配上引入市场机制， 实行内部市场化分配机制，通过成本倒推，在内部实行市场链管理，确立内部市场的主体和运行机制，首先在研究所内部实行产品模拟利润分配模式，降低设计成本。严格按总公司深化成本管理规定执行，奖励5000-15000元。对未按规定完成项目，视情节轻重报总经理批准，最高给予考核奖励10000-20000元额度。

　　4、加强安全管理，在承包期内，公司内或外出调试不允许发生人身伤亡事故和重大安全事故，轻伤率控制在0.4%以内，重伤率控制在0.01%以内，死亡率为0，财产安全损失控制在5万元以下。

　　每出现四级以上重伤1人，扣罚奖金5000-20000元。如出现死亡一人，取消年终奖金，出现群伤或死亡2人以上（含2人），直接予以免职，直至追究刑事责任。

　　造成5万元以上财产重大损失的，按损失额的5%扣罚年终奖金；造成损失30万元以上予以免职。

　　5、减员增效方面：对整个公司的人员构成情况，结合公司实际进行全面分析，利用创新管理等方法，实施减员增效。

　　管理辅助岗位进行定员、定岗、定酬、竞争管理，****年争取裁减后勤及二三线无定额人员5人；对一线人员加强组织，通过调整分配机制，提高工作效率、通过创新管理方法等减员5人。否则，每少减员1人，扣罚1000元年终奖金。

　　6、实施资金切块，加强资金成本管理，压缩资金占用，加快资金流动，全年资金占用2200万元，每减少或增加100万元，奖罚年终奖金5000元。

　　五、承包期内，在什么岗位享受什么待遇，因工作失误、失职的，因在岗位期间已享受了相应的岗位待遇，不再进行年终奖励。在承包合同期间，有突出贡献的予以重奖。

　　六、为保证本承包合同得到有效执行，签订本合同同时，签订合同人员要交纳承包合同风险金3万元。如有重大失职，导致重大损失，按本承包合同考核奖励不能抵扣损失的，从承包合同风险金中予以扣除。

　　七、副经理按经理的60%-80% 执行（或销售经理在达到以上要求的同时，按销售收入0.15 %比例+利润按3.3%比例+回款额1%比例+应收帐款0.61%比例执行）。

　　八、本承包合同考核期限定于次年5月份。

　　甲方： （章） 乙方： （章）

　　总经理（签名）： 经 理（签名）：

关于承包合同4

　　委托方(甲方)：____________________

　　承接方(乙方)：____________________

　　甲、乙双方经友好洽谈和协商，甲方决定委托乙方进行居室装潢。为保证工程顺利进行，根据国家有关法律规定，特签订本合同(包括本合同附件和所有补充合同)，以便共同遵守。

　　第一条：工程概况

　　1.工程地址：____________________

　　2.居室规格：房型______层(式)______室______厅______厨______卫

　　1）______室，计______*方米;

　　2）______厅，计______*方米;

　　3）______厨房，计______*方米;

　　4）______卫生间，计______*方米;

　　5）______阳台，计______*方米;

　　6）______过道，计______*方米;

　　7）其他(注明部位),计______*方米。

　　总计：施工面积______*方米。

　　3.施工内容：见预算书和施工图。

　　4.委托方式：__________________

　　5.工程开工日期：______年______月______日

　　6.工程竣工日期：______年______月______日

　　工程总天数：______天

　　第二条：工程价款

　　工程价款(金额大写)_________________元，详见本合同附件(二)《预算书》。

　　1、材料款______元;

　　2、人工费______元;

　　3、设计费______元;

　　4、施工清运费______元;

　　5、搬卸费______元;

　　6、管理费______元;

　　7、其他费用(注明内容)______元。

　　第三条：质量要求

　　1.工程使用主要材料的品种、规格、名称，经双方认可。详见本合同附件(三)《工程材料决算清单》。

　　2.施工中，甲方如有特殊施工项目或特殊质量要求，双方应确认，增加的费用，应另签订补充合同。

　　3.质量检查监督部门：XX市室内装饰行业协会家庭装潢专业委员会。

　　4.凡由甲方自行采购的材料、设备，产品质量由甲方自负;施工质量由乙方负责。

　　5.甲方如自聘工程监理，须在工程开工前通知乙方，以便于工作衔接。

　　第四条：材料供应

　　1.乙方须严格按照国家有关价格条例规定，对本合同中所用材料一律实行明码标价。详见预算书。甲方所提供的材料均应用于本合同规定的装潢工程，非经甲方同意，不得挪作他用。乙方如挪作他用，应按挪用材料的双倍价款补偿给甲方。

　　2.乙方提供的材料、设备如不符合质量要求，或规格有差异，应禁止使用。如已使用，对工程造成的损失均由乙方负责。

　　3.甲方负责采购供应的材料、设备，应该是符合设计要求的合格产品，并应按时供应到现场。如延期到达，施工期顺延，并按延误工期处罚。按甲方提供的材料合计金额的10%作为管理费支付给乙方。材料经乙方验收后，由乙方负责保管，由于保管不当而造成损失，由乙方负责赔偿。

　　第五条：付款方式

　　1.合同一经签订，乙方进场后甲方即应付35%工程款;当工期进度过半(______年______月______日)，甲方即第二次付30%工程款。工程俊工后甲方即付30%工程款，尾款5%工程款待甲方对工程竣工验收后一周内结算。(注：甲方需在乙方通知三天内验收)甲方在应付款日期不付款是违约行为，乙方有权停止施工。验收合格未结清工程价款时，不得交付使用。

　　2.工程施工中如有项目增减或需要变动，详见本合同附件(二)《家庭装潢工程工程项目变更表》，双方应签订补充合同，并由乙方负责开具施工变更令，通知施工工地负责人。增减项目的价款，在下一次付款期前付清。

　　3.甲方未按本合同规定期限预付工程价款的，每逾期一天按未付工程价款额的1%支付给乙方。

　　第六条：工程工期

　　1.如果因为乙方原因而延迟完工，每日按工费的`1%作为违约金罚款支付给甲方，直至人工费扣完为止。如果因甲方原因而延迟完工，每延迟一日，以装潢工程价款中人工费的1%作为误工费支付给乙方______元。

　　2.由甲方自行挑选的材料、设备，因质量不合格而影响工程质量和工期，其返工费由甲方承担，由于乙方施工原因造成质量事故，其返工费用由乙方承担，工期不变。

　　3.在施工中，因工程质量问题、双方意见不一而造成停工，均不按误工或延迟工期论处，双方应主动要求有关部门调解或仲裁部门协调、处理，尽快解决纠纷，以继续施工。

　　4.施工中如果因甲方原因要求重新返工的，或因甲方更改施工内容而延误工期的，均需签证，甲方须承担全部施工费用，如因乙方的原因造成返工，由乙方承担责任，工期不变。

　　5.施工中，甲方未经乙方同意，私自通知施工人员擅自更改施工内容所引起的质量问题和延误工期，

　　甲方自负责任。

　　第七条：工程验收

　　1.工程质量验收，除隐蔽工程需分段验收外，待工程全部结束后，乙方组织甲方进行竣工验收。双方办理工程结算和移交手续。

　　2.乙方通知甲方进行工序验收及竣工验收后，甲方应在三天内前来验收，逾期视为甲方自动放弃权利并视为验收合格，如有问题，甲方自负责任。甲方自行搬进入住，视为验收合格。

　　3.甲方如不能在乙方指定时限内前来验收，应及时通知乙方，另定日期。但甲方应承认工序或工程的竣工日期。

　　第八条：其他事项

　　1.甲方

　　1、必须提供经物业管理部门认可的房屋*面图及水、电、气线路图，或由甲方提供房屋*面图及水、电、气线路图，并向乙方进行现场交底。

　　2、二次装饰工程，应全部腾空或部分腾空房屋，清除影响施工的障碍物。对只能部分腾空的房屋中所滞留的家具、陈设物等，须采取必要的保护措施，均需与乙方办理手续和承担费用。

　　3、如确实需要拆、改原建筑物结构或设备、管线，应向所在地房管部门办理手续，并承担有关费用。施工中如需临时使用公用部位，应向邻里打好招呼。

　　2.乙方

　　1）指派(姓名)__________为乙方工地代表，负责合同履行，并按合同要求组织施工，保质保量地按期完成施工任务。

　　3）负责施工现场的安全，严防火灾、佩证上岗、文明施工，并防止因施工造成的管道堵塞、渗漏水、停电、物品损坏等事故发生而影响他人。万一发生，必需尽快负责修复或赔偿。

　　4）严格履行合同，实行信誉工期。

　　5）在装潢施工范围内承担保修责任，保修期自工程竣工甲方验收入合格之日算起，为12个月。

　　第九条：违约责任

　　合同生效后，在合同履行期间，擅自解除合同方，应按合同总金额的5%作为违约金付给对方。因擅自解除合同，使对方造成的实际损失超过违约金的，应进行补偿。

　　第十条：争议解决

　　1、本合同履行期间，双方如发生争议，在不影响工程进度的前提下，双方应协商解决。或凭本合同和乙方开具的收据向XX市室内装饰行业协会家庭装潢专业委员会投诉，请求解决。

　　2、当事人不愿通过协商、调解解决，或协商、调解解决不成时，可以按照本合同约定向____________仲裁委员会申请仲裁;____________人民法院提起诉讼。

　　第十一条：合同的变更和终止

　　1.合同经双方签字生效后，双方必需严格遵守。任何一方需变更合同的内容，应经双方协商一致后重新签订补充协议。如需终止合同，提出终止合同的一方要以书面形式提出，应按合同总价款的10%交付违约金，并办理终止合同手续。

　　2.施工过程中任何一方提出终止合同，须向另一方以书面形式提出，经双方同意办理清算手续，订立终止合同协议后，可视为本合同解除。

　　第十二条：合同生效

　　1.本合同和合同附件向双方盖章，签字后生效。

　　2.补充合同与本合同具有同等的法律效力。

　　3.本合同(包括合同附件、补充合同)一式______份，甲乙双方各______份。

　　甲方(业主)：____________(签章) 乙方：____________(签章)

　　住所地址：____________ 企业地址：____________

　　邮政编码：____________ 邮政编码：____________

　　工作单位：____________ 法人代表：____________

　　委托代理人：____________ 委托代理人：_____________

　　电话：____________ 电话：____________

　　签约地址：____________ 签约日期：___________

关于承包合同5

　　甲方：

　　乙方：

　　甲方为拥有煤矿开采经营权的矿产企业，乙方为拥有三级资质矿山工程建筑企业，根据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国矿产资源管理法》的相关规定，经甲乙双方协商，就煤矿开采承包事宜，达成以下协议：

　　一、自本协议签订之日，乙方对所承包的享有独立的采煤、经营及收益权，甲方不得干涉乙方的开采经营及收益权。

　　二、甲方为乙方提供良好的经产和经营环境，协调好当地干群关系，保证乙方的正常生产经营，并保证乙方所需的水、电、路三通。

　　三、乙方在生产经营过程中，接销售的原煤产量甲方向乙方每吨交纳27元。

　　四、乙方生产过程中所需的爆破物资由甲方负责。

　　五、乙方所承包该煤矿的期间与甲方的采矿权证期间相同，即甲方的采矿权证存在，乙方的`承包期间持续存在，甲方如需转让乙方所承包的煤矿，乙方有优先受让权，并赔偿乙方的所有投资。

　　六、本协议生效前的民事、经济纠纷及所有债务由甲方负责，与乙方无关，本协议生效后的民事、工伤事故、经济纠纷及所发生的债务由甲方负责，与乙方无关。

　　七、违约责任：甲乙双方应严格按本协议履行，如有违约，责任方应赔偿对方一切经济损失，并承担总款额的20%的违约金。

　　八、在履行合同中，如发生纠纷，甲乙双方协商解决，双方均可向企业所在地的人民法院提起诉讼。

　　九、本协议一式肆份，甲乙双方各执一份，本协议自甲乙双方签字盖章之日起生效。

　　甲方(签字盖章)：

　　乙方(签字盖章)：

　　年 月 日

关于承包合同6

　　甲方：________有限责任公司伊吾县宝山铁矿

　　乙方：________工程公司驻新疆第十二工程处

　　为了明确双方经济关系和责任义务，依据《中华人民共和国合同法》及其他相关法律法规，结合本矿山具体情况，双方在*等自愿、协商一致的前提下达成如下协议，资双方共同遵守。

　　一、项目名称

　　伊吾县宝山铁矿10#、15#矿体露天开采项目。

　　二、承包范围及时间

　　1、范围：宝山铁矿10#、15#矿体露天铁矿开采工程。所采矿石运至破碎*台，所采废石运至废渣堆放地（工程费用只计剥采总量）。

　　2、时间：自20____年1月1日起到20____年12月31日止。

　　三、承包方式

　　乙方以包设备、包设施、包基建（搬迁基建双方协商解决）、包施工、包材料、包人工、包任务、保安全的大承包方式进行总承包。矿山施工生产的行政管理、设备（设施）管理、安全管理及培训教育，必须有乙方直接负责实施，工程不得进行分包或转包。

　　四、工程量及产量

　　20____年工程量18万吨；20____年按宝山矿业公司宝山铁矿下达的年度及月度生产计划执行。

　　五、采矿费用的计价

　　宝山铁矿10#、15#矿体露天开采，剥岩量和采矿量均按中段进行分别计价：

　　1、605中段以上，剥岩26.89元/m3,采矿22元/吨；

　　2、585-605中段，剥岩28元/m3,采矿23元/吨；

　　3、565-585中段，剥岩32.88元/m3,采矿24.23元/吨。上述价款均以在境界范围内实测数据为准。其他辅助工程不计价（单价中包含安措经费剥岩（采矿）1元/立方米（吨），该费用由甲方管理，双方共同协商使用范围，年末没有使用完的安措费返还乙方）。乙方所得劳务费按国家规定上缴各项税费。

　　宝山铁矿10#、15#矿体露工程预计在20____年12月31日之前闭坑，如果20____年年底前10#、15#矿体露天工程没有完工，宝山铁矿10#、15#矿体露天开采工程继续由温州第二井巷工程公司驻新疆第十二工程处承包，闭坑前的剥岩和采矿费用仍然执行本合同的价格。

　　六、工程质量及矿石质量

　　原矿块度≤ 300mm，贫化率≤15％，损失率≤8％，总回采率不得低于95%,剥采比不大于设计要求。工程质量必须符合设计要求。如因人为因素造成矿石永久损失，甲方有权对乙方损失矿量价值的80％进行处罚。

　　七、费用结算

　　乙方生产的第一个月内，甲方原则上不予付款，进入第二个月后，甲方每月按实际工程量70％进行结算，其余30％在下月结算。

　　八、甲方权利和责任

　　1、向乙方提供所需的矿山技术资料，并提供采矿技术指导及监督管理。

　　2、负责采矿施工中的安全生产监督及督促乙方安全资金的投入。

　　3、负责矿山采矿生产外部关系的协调，确保矿山开采施工不受影响。

　　4、对乙方在安全生产方面的合理化建议及意见及时采纳，监督纠正乙方在开采过程中的采富弃贫、破坏性开采等各种违规违章行为。

　　5、对存在重大事故隐患可能造生产安全事故时，甲方有权责令乙方停产整顿。

　　6、确保依据本合同约定及时结算支付工程费用。

　　九、乙方权利和责任

　　1、严格按照设计进行工程施工，保质、保量、按工期完成承包任务。

　　2、按确定的设计方案提供采矿施工图并严格按照设计进行生产，严禁随意扩大采掘范围和随意堆放废石，未按设计生产乙方随意扩大的境界，甲方不予确认。

　　3、按要求进行采矿，回采率不得低于95%，贫化率不得超过15%，损失率不得超过8%。

　　4、配合甲方进行生产技术工作，严格服从甲方管理人员提出的'一切合理化建议。

　　5、自行解决承包工程所需的一切材料、设备及费用。

　　十、施工进度保证

　　甲方在合同期内随时对乙方施工工程进行监督检查，因乙方技术能力等原因连续三个月不能按期完成甲方下达的月度施工和采矿计划的，视为乙方违约，甲方有权终止本合同的实施。

　　十一、违约责任

　　1、甲方责任

　　（1）不能按本合同兑付劳务款，造成工期延误，由甲方承担。

　　（2）因不可抗拒因素（如环境、政策、市场等）致使甲方无法经营，甲方需提前30天书面通知乙方，不属违约范畴，否则视为违约。

　　2、乙方责任

　　（1）工程质量不合格，应及时返工，由于返工造成逾期投产的，视为违约。

　　（2）工程不能按合同要求采出规定的矿石量，乙方按计划矿量与实际完成矿量的差额部分的矿价的10％向甲方支付违约金。

　　（3）确系因资金、技术等原因不能按期完工者，将解除合同，甲方不做任何补偿，乙方必须在甲方做出决定后的一个月内撤离工地。

　　十二、附则

　　1、甲乙双方应信守合同，认真履行合同各项条款，因不可抗拒因素导致本合同履行困难时，双方协商签订补充协议，与本合同有同等效力。

　　2、双方签订专门的安全管理协议作为本合同的附件，附件与本合同具同等法律效力。

　　3、本合同未尽事宜，双方协商解决,协商不成，可依法向哈密市人民法院起诉。

　　4、本合同经甲乙双方签订盖章后生效，有效期20____年1月1日起到20____年12月31日止。

　　5、本合同一式肆份，甲、乙双方各持贰份，具有同等法律效力。

　　甲方：______责任公司

　　乙方：______工程公司驻

　　伊吾县宝山铁矿新疆第十二工程处

　　甲方代表：________

　　乙方代表：________

　　二〇__年__月__日

关于承包合同7

　　甲方：

　　身份证号码：

　　乙方：

　　身份证号码：

　　甲方现将长命湖水产养殖基地承包给乙方经营养鱼，商定如下：

　　一、转租鱼塘土地面积144.57亩。

　　二、租赁时间：从公元20xx年1月1日起至20xx年12月30日止，为期7年。

　　三、承包租金：每年租金为人民币壹拾柒万元整小写：（Y：170000.00元）。

　　四、付款方式：每年1月1日一次性付清当年租金，押金伍万元（50000.00元），押金5万元抵20xx年的鱼塘租金。剩下的`12万于20xx年1月1日前交清20xx年的租金。

　　五、乙方应准时交租，如超过1月5日未付清租金，甲方有权收回鱼塘，并且押金不退。

　　六、在承包期间，乙方负责维护甲方的建筑物，如遇国家征收，乙方必须无条件服从，国家补偿金建筑物补偿款甲乙双方各得一半，鱼塘青苗费甲乙双方各得一半。

　　七、此协议一式二份，甲、乙双方各执一份。同具法律效力。本合同双方签字之日生效。

　　甲方（盖章）：_______________乙方（盖章）：___________________

　　甲方代表签名：_______________乙方代表签名：___________________

　　地址：_______________________地址：___________________________

　　电话：_______________________电话：___________________________

　　传真：_______________________传真：___________________________

　　日期：______年______月_____日日期：_______年_______月_______日

关于承包合同8

　　甲方：_________

　　乙方：_________

　　兹有甲方食堂宿舍工程经招投标由乙方中标承建为了使工程顺利进展，达到预期目的，根据《经济合同法》和建筑安装工程承包合同条例规定，使双方在施工工程中责任明确，经双方共同商定，特签订以下合同。

　　一、工程名称：

　　食堂、宿舍

　　二、工程地点：__。

　　三、承包方式：

　　采取包工包料一次性包干，工程量、材料价格及费率不作调整，工程变更按实结算。

　　四、施工范围：按现有施工图范围内给排水及电气安装

　　五、工程承包价的确定：

　　按施工图预算总价元，给排水，下浮元(壹拾捌万玖仟陆佰陆拾贰元整)，其变更部分下浮率同上。

　　六、付款与结算方法：

　　1、工程开始安装预付20%。

　　2、完成工程在____万元;

　　3、余款，待竣工验收合格后一次性结清，暂留保修期12个月，保修期内无发现质量问题，保修金按时退还。

　　七、工程期限：

　　从合同生效日起，乙方密切配合土建同步施工，与土建同步竣工。

　　八、工程质量验收：

　　1、乙方严格按照施工图纸，各个单项工程及隐蔽工程须经甲方验收后方可施工，质量标准按质监部门评定为标准，如达不到合格标准，返工等一切损失均由乙方负担。

　　2、在施工中乙方应严格按图施工，不得更改，如甲方要求变更原设计或增加设施，甲方出图纸设计变更联系单，乙方按新设计施工，但变更部份牵及到已完工的，其返工费均由甲方负担。

　　3、乙方必须对用户负责，在交付使用的壹年内负责包修，保修范围：

　　⑴施工质量的.包修费用由乙方自理;

　　⑵材料质量的包修费用由乙方负担;

　　⑶因甲方使用不当出现电气线路、管道设备故障或损坏，乙方有责任预以排除或调换，费用由甲方自理。

　　九、乙方必须重视安全生产，严格按安全操作规程施工，在施工中如发生工伤事故，由乙方承担责任。

　　十、其它：

　　1、在施工中，甲方应尽量提供乙方在施工中的各种方便，积极做好配合协调工作。

　　2、在施工之前，乙方所需要的加工场地，工具材料间由甲方提供负担解决。本合同一式肆份，甲方贰份乙方贰份自双方签字盖章后生效。工完帐清。

　　甲方(公章)：_________

　　乙方(公章)：_________

　　法定代表人(签字)：_________

　　法定代表人(签字)：_________

　　_________年____月____日

　　_________年____月____日

关于承包合同9

　　甲 方：

　　乙 方：

　　根据《中华人民共和国经济合同法》及有关规定，为明确租赁双方的权利义务关系，经双方协商一致，签订本合同。

　　第一条：甲方将坐落在_市_路_号X座首层的餐厅(含飘出部分及两个小仓库)租赁给乙方作开设西餐厅使用。乙方自行领取营业执照，合法、守法经营，并承担合同期内所产生的全部债务。合同期内，乙方所发生的一切债权债务与甲方无关。

　　第二条：租赁期20_年_月_日起至20_年_月_日止。本合同签订之日起三天内，乙方向甲方缴交_万元人民币作合同保证金，如乙方依约履行合同，则该保证金于租赁期满后如数归还乙方(不含利息);如乙方中途违约，则该保证金全部归甲方所有。如甲方违约，则向乙方赔偿柒万人民币同时全额退回保证金，并赔偿必要的经济损失。不论何种原因造成合同终止时，乙方都必须自行结清一切债权债务。

　　第三条：租赁期的第一年，租赁费为每月人民币_元;从20_年9月1日起逐年递增，分别为6%，7%，8%。乙方在每月5号前依时交纳租赁费，如拖欠租赁费，甲方除追收欠款外，并处罚乙方所欠租赁费每日千分之五的滞纳金。逾期超过一个月不交，属乙方违约，甲方除追收乙方欠款及滞纳金外，有权解除合同，将房屋收回，合同保证金全部归甲方所有。

　　第四条：乙方租赁此房屋仅限于经营西餐，不得从事除西餐之外的甲方主营有关连得经营活动，若改变经营内容，需经甲方同意，未经同意，单方改变视为乙方违约。

　　第五条：甲方向乙方所提供的西餐经营场地房屋结构必须安全可靠，不应出现冒、漏水现象，如因甲方或其他经营场地的原因造成冒、漏水现象而破坏了乙方的原装修和影响其经营，甲方应赔偿或负责向其他经营场地的租赁者追讨赔偿，由此而造成的经济损失，并负责修复损坏的部分。如因乙方的原因造成甲方场地结构损坏或破坏其他经营场地的装修和影响经营，则乙方应赔偿由此而造成的经济损失。

　　第六条：租赁期内，甲方提供_厦X座X层的场地给乙方使用;乙方可自行装修，但乙方所有装修改造项目，原则上应在不损坏甲方原来整体结构的基础上进行，如有较大改动，须经甲方同意，装修、水电、消防等图纸，须提供一份给甲方备案。合同期满后，西餐厅不可移动设备无偿归还甲方所有。

　　第七条：租赁期内，甲方提供三相四线250千瓦的总用电量和铺设2吋水管供乙方使用，并将电线路和水管架设到乙方总开关处，分别装设独立水、电表。如乙方要改变原有的位置，费用由乙方支付，以后如超出此使用标准范围的项目，需向甲方报批后实施，如有违反，甲方有权追究由此而引起的安全责任和经济损失赔偿。

　　第八条：西餐厅内甲方已安装煤气管道，如乙方需使用，可到煤气公司办理管道开通手续，费用自付。合同期满或乙方停止使用时，需按原貌恢复。

　　第九条：甲方为方便乙方经营，可向乙方提供1---2条内线电话线给乙方使用，电话费由乙方负责。乙方为经营需要可在面向_方位的墙上挂设霓虹灯广告招牌一个，但必须先报送图纸征得甲方同意，并由甲方统一安排，原则上是甲方免费提供场地挂设，其制作费用及管理费用由乙方负责。

　　第十条：乙方在甲方酒店范围内租赁经营餐厅，要维护甲方X星级酒店的声誉和形象。乙方经营场所内的消防、治安、卫生、质量、服务等均须按X星级酒店标准装修与管理，并接受甲方的日常检查和监督，参与甲方每月的“质检活动”。乙方的顾客及员工的`车辆停放必须服从甲方保安人员的指挥。X座X层餐厅的后门外围是车辆通道，乙方不得用作操作场地及停车场使用。

　　第十一条：为维护酒店的整体形象，甲方酒店向客人发出的VIP优惠卡可在乙方餐厅使用，甲方所发签单卡在乙方餐厅内使用办法由甲乙双方另行签订《签单卡使用协议书》，作为本合同附件。

　　第十二条：租赁房屋内的保安工作由乙方负责，外围及停车场的保安工作由甲方保安部负责，乙方分摊一名保安人员的费用每月_元，与租赁费用同时交纳，从20_年9月1日起，每年递增5%，甲方积极配合乙方做好车辆停泊指挥工作。为保证乙方的经营，西餐厅向_方向的停车场尽可能停放轿车、面包车等小型车辆。

　　第十三条：乙方经营西餐厅的水电费由乙方负担，按每月用量加上5%的损耗计算，乙方需先向甲方预缴一个月的费用，以后则每月10号前交给甲方，由甲方统一向水电部门缴付。如乙方不能按时交纳，甲方按超期欠款数每日千分之五向乙方收取滞纳金。如拖欠水电费超过一个月，则甲方停止水电供应，所造成的损失由乙方赔偿。

　　第十四条：乙方经营西餐厅的布草洗涤在同等条件下交甲方属下洗涤中心洗涤。

　　第十五条：甲方同意乙方员工在甲方食堂搭食，伙食标准按甲方规定执行，并接受甲方的管理。

　　第十六条：乙方厨房外的三级隔油池清理费用由乙方负责。

　　第十七条：在租赁期内，甲方同意在其管辖的范围内，不再增开西餐厅及类似西餐的经营项目。

　　第十八条：甲方应在乙方装修期内就*指定乙方装修材料及装修垃圾堆放处，互相配合完成装修开业工程。

　　第十九条：在装修、开业、经营过程中，甲方有责任帮助、协助乙方在上述过程中的各种证照报建、审批及协调各方面的关系。

　　第二十条：乙方不得在擅自将租赁的房屋分包、转租、转借、或改变房屋的使用性质，不许作违法活动场所使用。否则，视为乙方违约，甲方有权解除合同，收回房屋和追讨违约责任和赔偿。

　　第二十一条：租赁期间，甲方应尊重乙方的合法使用权，不得无故终止合同。如因国家建设需要拆建的原因，甲方应提前三个月通知乙方。乙方自行结束经营，交还房屋，结清一切债务，甲方除退还保证金外，并协助乙方有关部门追讨赔偿，双方合同终止。因不可抗力的因素造成的损失甲、乙双方免责。

　　第二十二条：租赁期满，在同等条件下，应优先考虑乙方续租要求。甲乙双方须在合同期满前三个月商议续租事宜。如同意续约，甲乙双方须在租赁协议期满前依个月签订续租合同。

　　第二十三条：《杂项费用表》和《签单卡使用协议书》等作为本合同附件，与本合同具有同等效力。本合同未尽事宜，双方协商解决或一律 《中华人民共和国合同法》的有关规定执行，双方协商签订的补充协议与本合同具有同等效力。

　　第二十四条：本合同一式四份，甲乙双方各执两份。双方签字盖章，乙方交纳保证金后生效。

　　甲方(签章)：

　　乙方(签章)：

　　法定代表人：

　　法定代表人：

　　年 月 日

　　年 月 日

关于承包合同10

　　发包人（以下简称甲方）________________

　　承包人（以下简称乙方）________________

　　根据《中华人民共和国合同法》、《建筑合同法》、为确保工程质量保证安全文明施工，按期完成围墙外侧排水沟施工任务，本着*等自愿的原则经双方协商签订本承包合同。

　　一、工程名称：________________工程。

　　二、工程地点：社区马桑岩。

　　三、工程承包范围：围墙外侧排水沟

　　四、承包工作内容

　　1、水沟底板混凝土浇筑。

　　2、沟壁混凝土支模及混凝土浇筑。

　　3、模板拆除转运。

　　五、承包方式及计算原则：________________

　　本工程所有工序按现场实收混凝土方量（底板厚度不小于100，因基底不*整，按*均厚度150mm进行计算，及150mm×800mm、沟壁200mm×600mm），以每个立方__元包干计价。

　　六、甲方权利与义务

　　1、甲方为乙方提供施工所需用水、用电、设备材料放置场地。

　　2、甲方为乙方提供图纸及相关资料和传达建设、监理单位单位有关要求。

　　3、配合乙方在施工现场的'管理监督工作。

　　4、混凝土原材料转运到现有料场。

　　5、甲方对乙方施工质量不合格工程有不支付工程款的权利。

　　七、乙方权利与义务

　　1、进入现场所有工作人员必须遵守工地安全纪律和规章制度。

　　2、进入施工区必须戴安全帽，严禁酒后作业、赤脚、穿拖鞋、高跟鞋。不准现场打闹、带小孩进入施工现场，严禁在高空向下抛投任何物品。

　　3、乙方施工质量必须达到合格要求；如不合格，返工或修补，返工或修补费用全部由乙方负责。

　　八、工程质量

　　本工程质量为合格。

　　九、工期要求

　　乙方必须满足甲方工期进度要求，不得中途无故停工。

　　十、工程款结算与支付

　　1、施工方量以甲乙双方管理人员现场收方签字为准，按实计算。

　　2、工程完工后在30个工作日内工程款全部付清。

　　十一、争议解决

　　本合同履行期间，双方如发生争议，由双方协商解决，协商不成可向綦江区人民法院起诉。本合同一式二份，甲乙双方各执一份，具有同等法律效力。

　　甲方：________________ 乙方：________________

　　身份证号：________________ 身份证号：________________

　　联系电话：________________ 联系电话：________________

　　现场负责：________________ 现场负责：________________

　　联系电话：________________ 联系电话：________________

　　年 月 日 年 月 日

关于承包合同11

　　甲方：

　　乙方：

　　依照《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及其他有关法律、行政法规、遵循*等、自愿、公*和诚实信用的原则，双方就本建设工程施工事项协商一致，订立本合同。

　　1、工程名称及地点：

　　2、工程承包内容及范围：

　　(1)变电站一般土建工程：施工图设计中变电站站址范围内的基础及电缆沟开挖、基础混凝土的浇筑、道路*整、站内绿化工作。

　　(2)变电站建筑工程：主控楼、高压配电间、办公楼等主要建筑物的土建工作及装饰工作;变电站围墙、大门的土建工作。

　　(3)变电站辅助设施工程：全站照明、给排水、通风、空调、消防、防雷接地等辅助设施建筑及安装工作。

　　(4)变电站安装工程：变电站主辅设备的安装、设备交接试验、单体调试、系统调试。

　　(5)线路工程：**至**送电线路架设;全线基杆塔组装及附件安装;全线基杆塔基础开挖及浇筑;杆塔接地;线路参数测试等工作。(线路全长公里)

　　(6)通信工程**至**光纤通信线路架设工程。(线路全长公里)

　　(7)系统试运行。

　　(8)用于工程实体的设备、装置性材料、消耗性材料的`采购。

　　以上工程内容的细项最终以甲方审定的概算书或工程量清单相对应的条目为准。

　　3、工程承包方式：本工程由乙方进行施工总承包。

　　4、工程合同金额：人民币整。(项目建设所需的备品备件购置、管理车辆购置、工器具办公生产生活家具购置以及甲方生产职工培训及提前进场费用等均未包含在此合同价格内。)

　　5、工程质量要求：单位工程合格率100%，整体工程达到优良标准。

　　6、工程工期要求：开工日期为年月日，竣工日期为年月日，合同工期天。

　　7、乙方向甲方承诺按照合同约定进行施工、竣工并在质量保修期内承担工程质量保修责任。

　　8、甲方向乙方承诺按照合同约定的期限和方式支付合同价款及其他应当支付的款项。

　　9、本合同包括： (1)协议书 (2)专用条款 (3)通用条款

　　10、本合同订立时间：年月日，合同订立地点：。本合同经双方法定代表人或其委托代理人签名并分别加盖本单位公章(或合同专用章)后生效。

　　11、本合同一式捌份，其中正本贰份，双方各执壹份;副本陆份，双方各执叁份。

　　甲方(公章)：_________乙方(公章)：_________

　　法定代表人(签字)：_________法定代表人(签字)：_________

　　_________年____月____日 _________年____月____日

关于承包合同12

　　订立合同双方：

　　发包方：（以下简称甲方）

　　承包方：（以下简称乙方）

　　为了充分利用山地资源，带动地方经济发展，实现环境保护的经济效益目的，甲方将坐落在六组西北的大岛山东坡处的.荒山承包给乙方，根据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国森林法》、《中华人民共和国土地承包法》，经甲、乙双方共同协商，签订合同如下：

　　一、承包面积：

　　亩四至：东：西：南：北：

　　二、承包期限：

　　50年（20xx年x月x日—20xx年x月x日）。

　　三、承包价格：

　　每年10元每亩。（合计金额：xxxxxx小写：xxxxxx）

　　四、付款方式：

　　逐年付款（乙方给甲方留欠承包款条）

　　五、植造树种：

　　梨树、松树

　　六、双方权利和义务

　　甲方承包给乙方的荒山，已经过村民代表大会讨论通过，并根据会议内容与乙方签订合同。

　　甲方有权监督、检查、督促其治理和合理利用荒山资源，发现问题及时通知乙方。

　　乙方取得荒山承包经营权后，只能用于国家法律法规和政策允许的用途。在法律、法规、政策允许范围内，乙方拥有所承包的荒山的自主使用与经营管理权，甲方不得干涉，

　　乙方必须保证原有柠条成活率，否则终止承包合同。

　　承包期间，乙方负责山林树木的管理防护，乙方必须切实做好护林防火工作，消除火灾隐患。

　　乙方不得改变该荒山的林业用途，该荒山所用权不变归甲方所有。

　　七、违约责任：

　　甲、乙双方如有一方未履行合同、所造成的损失由未履行合同一方承担。

　　本合同一式三份，甲、乙双方各执一份，上报镇林业站一份。

　　甲方：（盖章）

　　代表：（签字）

　　乙方：（签字）

　　签订日期：20xx年x月x日

关于承包合同13

　　管理方： 上海百安居装饰工程有限公司 (以下简称甲方)

　　协作方： (以下简称乙方)

　　根据甲方工程施工的需要，甲方将有关施工内容交于乙方完成，乙方应该遵守甲方的各项规章制度，双方经协商一致，签订本合同。甲乙双方应共同遵照、严格履行。

　　1.含义

　　在本合同中，下列词语除另有约定外，应仅具有本条所赋予的含义。 1.1.客户是指与甲方签订合法有效家庭装潢合同中的单位和个人。 1.2.装潢合同是指甲方与客户签订的合法有效的家庭装潢合同(施工合同、购材合同等)。 1.3.人工费是指因乙方完成甲方施工内容，由甲方按项目支付给乙方的劳务费用。 1.4施工地点是指装潢合同中，甲方与客户所约定的施工场所。 1.5施工日期是指装潢合同中，甲方与客户所约定的施工日期。

　　1.6 乙方在接受甲方委托完成相关施工内容前应对装潢合同中相关条款予以充分理解。

　　2. 施工内容

　　2.1甲方将装潢合同中的施工内容委托给乙方施工前，应将施工内容(包括施工内容表、设计图、材料预算、人工预算等)明白无误的告知乙方。 2.2乙方同意甲方委托后，即意味着：

　　2.2.1乙方无条件的接受装潢合同中与施工内容有关的甲方与客户约定的所有条款。

　　2.2.2乙方必须完成上述施工内容中所有项目。

　　2.2.3未经甲方同意，乙方不得擅自中断或修改装潢合同中的所有内容。

　　3.施工日期

　　3.1施工前，乙方应根据装潢合同要求制定施工进度表，明确施工日期，并取得客户的书面确认。

　　3.2施工过程中，乙方可以与客户协商调整施工日期，但最终调整必须得到客户的书面确认。

　　3.3在取得上述客户书面确认后，乙方应及时通知并将客户的书面确认交于甲方。

　　4.材料的购买、验收、使用和保管

　　4.1乙方应当按照施工内容制作材料预算，按照施工日期安排好材料分批进场并制作计划清单，并取得客户的书面确认，否则相关损失由乙方承担。

　　4.2乙方应按照材料预算和计划清单，在百安居商场内购买材料，甲方应给予协助。

　　4.3乙方未经甲方或甲方代表批准，自行在百安居商场外购买的材料，所发生的费用以及因此所导致的`损失一律由乙方自行承担。

　　4.4材料到达施工现场，应由客户当场验收，客户不在场，由乙方在验收合格后负责代签。乙方并应将此及时告知客户并获得客户的认可。

　　4.5乙方负责材料及成品、半成品在施工现场的安全，由于保管不善造成材料的损失由乙方负责。

　　4.6乙方应合理使用材料，确保材料的正常损耗控制在国家和地方相关标准允许的范围内。若材料的损耗超过相应标准范围，所造成的损失由乙方承担。

　　5.质量要求

　　5.1甲方根据国家和施工地点当地有关家庭装潢质量标准或其他相关国家、地方标准对乙方的施工质量进行验收。

　　5.2乙方应按照施工内容，精心组织施工，保证工程质量。

　　5.3乙方施工质量达不到国家或地方验收规范规定的，应进行整改，甲方也有权要求乙方对不符合国家或地方验收规范规定的装潢质量标准的部分进行整改，整改费用及相关损失由乙方承担;若乙方施工质量低劣又无法挽救的，则由乙方负责赔偿全部工料损失。

　　6.隐蔽工程验收

　　6.1乙方必须严格按照国家和地方的相关标准进行隐蔽工程的施工。

　　6.2乙方必须经过甲方或甲方代表(质监员)验收合格签字后，方可进行下一道工序的施工。 6.3隐蔽工程完成后，乙方应及时通知甲方、客户进行验收。

　　***乙方未经甲方和客户验收而自行将隐蔽工程封闭的，甲方和客户有权要求对已隐蔽的地方进行验收，由此产生的工料损失，由乙方承担。

　　7.施工安全

　　7.1乙方应注意自身安全保护。

　　7.2乙方必须认真贯彻国家、地方、公司有关安全施工的规章制度，严格遵守安全操作规程。施工中乙方若由于违反上述规定而发生伤亡事故的，其损失由乙方自行负责。

　　7.3施工现场乙方自行施工所需要的施工机械、设备由乙方自行解决。乙方应保证其使用的施工机械、设备符合相关标准，并保证正确、规范使用这些施工机械、设备。由于乙方提供的施工机械、设备不符合相关标准或乙方未正确、规范的使用施工机械、设备，所造成的损失由乙方负责。

　　7.4乙方在施工期间，使用煤气、水、电应注意安全，因使用不当所造成的损失、均由乙方负责;因乙方原因造成的火灾事故，由乙方负责。

　　7.5工程施工人员(包括但不限于所有参与施工的工作人员、现场管理人员等)均系乙方员，仅与乙方存在相关劳动或雇用关系，其所有劳动工资、社会保险、建设工程意外保险及其它相关法定雇主之义务均由乙方一并承担，工程施工人员就其施工内容向乙方负责，乙方就施工工程的整体施工质量向甲方负责。

　　7.6甲方协助乙方办理行业协会及其他相关主管部门规定的人员培训工作，费用由乙方自理。

　　8.施工管理

　　8.1乙方在施工期间，应保证现场的清洁卫生。

　　8.2乙方在施工期间，应自觉遵守国家、地方的有关法律、法规及当地物业管理部门的规章制度。

　　8.3乙方不得在施工现场留宿任何非本工地施工人员，特殊情况应报甲方批准后方可留宿。 8.4乙方在施工期间应尊重客户的风俗*惯，自觉维护客户的合法权益。

　　8.5未经客户允许，乙方不得私拿、私用客户的材料、设备、设施(包括拆旧材料)等一切归属于客户的财产。若有违反引起客户投诉，将由乙方承担一切损失。

　　8.6乙方应严格遵守甲方制定的有关工程管理方面的各种规章制度，并接受甲方指定的代表的管理。

　　8.7乙方违反甲方制定的有关施工管理方面的各种规章制度的行为，甲方有权制止并对违规行为进行处罚，乃至追究进一步的违约责任。

　　9.维修

　　9.1维修期限根据装潢合同约定或国家及地方的相关要求执行。 9.2维修期内，甲方有权认定维修范围并指定专人承担维修工作。

　　9.3由甲方安排进行维修的相关费用，由乙方承担，并直接从乙方的质量保证金内扣除。甲方应保证扣除费用的真实可靠。

　　10.人工费的支付

　　10.1工程竣工验收合格，客户与甲方结清所有账目后，乙方可以向甲方申请支付该工程结算人工费。

　　10.2乙方收取的结算人工费，其实际金额为乙方和客户共同确认的人工费，扣除甲方应得部分和公司规定应该扣除部分。

　　10.3若甲方已支付给乙方预付款的，则在支付结算人工费时，应相应扣除已支付的预付款。 10.4乙方的人工费，必须通过客户的资金卡结算，乙方不得与客户私自结算人工费，若有此现象发生，一经查实，甲方有权没收乙方私结的人工费，并可追究进一步责任。 10.5甲方应及时将乙方所得人工费打入到乙方借记卡内，不得无故克扣。

　　10.6 乙方在领取甲方结算人工费后,乙方承诺及时正确发放下属施工队员的人工费用,否则视为根本违约，甲方可依法解除本合同，因该行为导致甲方损失乙方应全部予以赔偿。

　　11.质量保证金

　　11.1乙方自愿在施工前交纳人民币叁万元给甲方，作为对施工质量和维修费用的保证金。 11.2质量保证金只有在乙方完成的最后一个装潢合同的维修期结束后，方可申请退回。 11.3甲方应在收到乙方退款申请之日起30日内，根据乙方的施工质量和维修情况扣除甲方安排进行维修的费用以及12.7款、12.8款规定的费用后，将质量保证金无息退还乙方。质量保证金不足扣除的，乙方应继续向甲方提供赔偿。

　　12.违约责任

　　12.1未经甲方允许，乙方如有擅自中断施工内容中任何项目的，所产生的一切后果由乙方承担。

　　12.2乙方没有在规定的施工日期内完成施工内容的，应按装潢合同中的相关施工内容约定由乙方承担损失。

　　12.3由于甲方提供的材料质量达不到国家或地方规定的，由甲方进行整改，乙方应协助解决。

　　12.4因乙方不能达到甲方或客户所要求的质量、安全、文明等标准，甲方有权中止乙方的施工项目,情况严重的,甲方有权解除本合同，但应事先通知乙方。 12.5乙方接到甲方中止施工项目的通知后，应在三天内办理离场手续。 12.6甲方中止本合同后，有权委托第三方继续完成施工内容。

　　12.7乙方在本合同有效期限内，不得以任何理由私自承接装潢业务，若经甲方查实确有上述行为的，甲方将对乙方进行处罚，乙方拒付情况下，甲方将从乙方交纳给甲方的质量保证金中扣除。

　　13.业务拓展促销费用分摊

　　13.1乙方同意与甲方共同承担业务拓展促销费用。

　　14.其他

　　14.1甲乙双方对本合同条款中的全部规定均无任何异议。

　　14.2本合同执行期间，若发生纠纷时，双方应及时协商解决。协商不成的，任意一方均可向甲方所在地的人民法院提起诉讼。

　　14.3本合同一式两份，甲乙双方各执一份，具有同等的法律效力。

　　15.合同期限

　　本合同自 年 月 日起生效，至 年 月 日后失效。

　　甲 方：上海百安居装饰工程有限公司 乙 方： .

　　代 表： 代 表：

　　日 期： 年 月 日 日 期： 年 月 日

　　签约地点：

关于承包合同14

　　发包方（以下简称“甲方”）：

　　承包方（以下简称“乙方”）：

　　为有效使用荒地，促进xx市xx区上王乡子谏村的经济发展，经甲乙双方充分协商，特订立本荒山承包经营合同，以资双方共同遵守履行。

　　第一条承包土地位置、面积及现状

　　1.1甲方发包给乙方的39；土地性质为荒山，位于xx市xx区上王乡子谏村，甲乙双方共同勘查确定的四至边界为：东至，西至，南至，北至。（双方勘查确定的承包土地界址图作为本合同附件一）

　　1.2双方确认，本协议项下承包土地面积为亩。本合同生效后，该荒山如经甲、乙双方或任何第三方*整、改造、修葺后总面积发生变化的，承包土地面积及承包金数额不再变更，仍以约定的土地面积及承包金数额为准。

　　1.3本合同项下的地貌现状为荒山、荒坡，荒山、荒坡范围内如果存在具有经济价值的林木、种植物或其他附属物（地上附属物），双方在办理承包交接手续时应对地上现有附属物登记造册，协商补偿价格，由乙方将地上附属物补偿款一次性支付给甲方，甲方向地上附属物的'实际所有人发放或付清补偿款。

　　1.4甲方承诺和保证其对上述土地享有集体土地所有权，有权对上述土地发包。

　　1.5甲方承诺上述土地不存在权属争议及其他任何争议，任何单位、组织及个人对上述土地范围内没有权利主张，甲方对上述土地拥有独立的发包权。

　　第二条土地承包经营的用途

　　本合同项下土地承包经营用途为发展林业经济、农业经济，包括各种林木种植、经济作物种植及养殖。

　　第三条承包期限

　　3.1本合同项下土地的承包期限共计xxx年，从20xx年x月x日起至20xx年x月x日止。

　　3.2承包经营期限届满后，乙方如需继续使用承包土地，应在承包期限届满前xx日以书面形式通知甲方，甲方应优先将本合同项下土地发包给乙方，双方另行签订新的承包合同。

　　第四条承包金及付款方式

　　4.1双方商定：本合同项下土地承包金为元年亩，每年土地承包金数额为元，合同期限内土地承包金总额为元人民币。甲方承诺承包期限内的土地承包金单价及承包金总额保持不变，甲方不得以任何理由提高或变相提高承包金单价及承包金总额。

　　4.2土地承包金每xxx年支付一次。

　　第一期：甲方免除乙方xxx年的土地承包金元，乙方实交元，应于本合同生效后xx日内一次**清。此后，乙方应当在每期届满后三个月内向甲方支付本周期的全部承包金。甲方收到承包金时应当向乙方出具收款收据。

　　4.3乙方支付给甲方的承包金已包括甲方应向国家（集体和个人）缴纳的一切税收和费用，承包期内除本合同约定的承包金外，甲方不得收取其他任何费用且不得以任何理由提高或变相提高承包金。

　　4.4乙方应按照约定数额及期限向甲方支付承包金，如乙方迟延支付，每迟延一天，应按逾期金额的万分之三向甲方支付违约金。

　　甲方（签字）：乙方（签字）：

　　20xx年x月x日

关于承包合同15

　　甲 方：

　　乙 方：

　　现将该工程所有水电安装作业承包给乙方，特定如下合同：

　　一 承包方法：

　　1 承包形式：单包，即包工不包料。

　　2 工作量：工程上的水电安装;临时设施上包括：办公室、门卫、仓库、宿舍等的照明、插座等用电的接线、敷设。文明设施配套上：材料归堆、材料进退场装卸、现场文明清理等都属乙方工程承包范围。

　　3 承包价格，按国家招标建筑*方每*方米 元。按图纸设计和甲方要求，不论中途是否变更，一次性包定。

　　二 工程进度：按甲方及业主要求，总工期 天，基储主体阶段跟着土建进度走，敷线盒、灯座、穿线、安装开关等必须按甲方制定的'生产小段进度计划如数完成，乙方如完不成生产任务，甲方有权采取小段罚款进行制约。

　　三 质量上：项目部对该工程质量管理目标——一次性验收合格，争创优质主体。乙方必须熟悉图纸、按图纸施工精选技术力量过硬、素质高的施工队伍，保证正常的使用功能，使业主、甲方满意，确保竣工验收顺利圆满。

　　四 安全上：必须保证施工安全，杜绝任何大小事故。乙方必须配备安全员，安全帽由各工种自备，但乙方需购置符合国家安监合格产品，对职工要签定好安全合同，分项工程要有安全技术交底，服从现场安全管理，发现隐患及时汇报，所有施工中的安全由乙方(承包人)负责，甲方不承担任何责任。

　　五 甲方负责一定的照明用电费用，其他超出的用电费用由乙方自理。

　　六 文明卫生

　　1 现场每天保持整洁，讲文明、讲卫生，工种间互相协调、配合、不争不吵，给业主和监理留下好印象。材料进场堆放整齐、垃圾归堆，材料每天做到工完场清、不浪费，发现浪费加倍罚款。

　　2 职工宿舍生活区：宿舍内被褥、衣物叠放整齐，并经常拿到太阳底下晾晒起到杀菌、消毒作用;厕所、水沟等要经常用水冲洗;地面要每天打扫、清理，班组内宿舍班组人员轮流值日，宿舍外的班组之间轮流值日，垃圾应运至指定堆放地点;剩余饭菜禁止乱倒，应倒入指定的桶内;不随地大小便、不说脏话、不交头接耳、不酗酒、不成帮结派、打架斗殴、不赌博、不看**录像和书籍;服从门卫管理，遵守进出时间;语言文明，不酒后闹事，班组和职工之间一定要签定好职工治安责任制合同。

　　七 罚款制度

　　施工不带安全帽罚款50元/人次;帽带不扣罚款20元/人次;赤膊穿拖鞋施工罚款50元/人次;悬空抛物罚款100元/人次;井字架吊篮乘人罚款100元/人次;宿舍内私拉电线罚款50元/次;烧电热水器、电炒锅、电炉罚款50元，并没收;点白日灯罚款20元，酗酒闹事、打架斗殴出现一次处以200-500元的罚款，除追究其责任外，情节严重的交当地执法部门处理;乱倒剩余饭菜罚款20元;在新建楼内大便罚款100元;不服从现场管理、指出问题而不及时整改者罚款100元。

　　八 合同期内乙方必须信守合同。如乙方在施工中质量和进度等达不到业主和甲方的要求，甲方有权中途更换承包人和采取其他制约措施;如乙方无理终止合同、合同期内自己退场或未解除合同前退场，承包金额将永久拒绝支付。

　　九 由甲方负责一定的用电费用( 30 度/月)，超过规定用电量，由乙方自己负责。

　　十 付款方式

　　*时按工程进度预付生活费，每人、每月不超过400元，其余到竣工验收后按总承包金付足70%，余30%在竣工验收后一年内付清。

　　十一 此合同一式三份，双方签字后生效，各执一份为凭，存档一份，并作为甲乙双方当事人法律依据。

　　甲方：

　　乙方：

　　日期： 年 月 日

球场承包合同菁选（扩展5）

——承包合同菁选

有关承包合同15篇

　　在人们愈发重视契约的社会中，我们用到合同的地方越来越多，签订合同是减少和防止发生争议的重要措施。你所见过的合同是什么样的呢？以下是小编帮大家整理的有关承包合同，希望对大家有所帮助。

有关承包合同1

　　建设单位：(以下简称甲方)

　　承建单位：(以下简称乙方)

　　为了使该工程保质保量按期完成交付使用，经甲、乙双方协商达成如下协议：

　　一、承包方式：本工程为半包工程，包工不包料;本工程按总建筑面积每*方米承包人工费元。

　　二、一切工程资料由甲方提供。承包范围：乙方只负责安装楼内的给水、排水、暖通、消防安装工程。

　　三、质量要求：本工程在施工过程中必须按图纸施工，按照《中华人民共和国国家标准关于建筑给排水及采暖工程施工质量验收范围》进行施工。如甲方提出图纸变更或增加工程量，甲方必须出签证。

　　四、材料供应：在进入安装工程前由乙方做出局部材料计划并报甲方及时供应到现场。如甲方接到材料计划三天内材料不能组织到场，乙方所有人员的误工费必须由甲方承担。

　　五、材料要求：如因甲方所供材料不能达到国家标准而影响到工程质量及安装不便，乙方概不负责，由甲方承担一切责任。

　　六、安全责任：在施工过程中，乙方应对工程加强安全管理措施，如发生不安全事故，由“责任方”承担责任。

　　七、其他：在施工过程中，如因乙方管理不严或安全措施不足造成施工材料的损坏或丢失，一切责任由乙方负责。

　　八、付款方式：本工程采用分期付款方式，排水工程完工后应付给乙方人工费总造价的.15%;管线、焊接工程完工后应付给乙方人工费总造价的20%;水暖工程完工后应付给乙方人工费总造价的30%，剩余款项自竣工日起扣除5%保修费外一次性付清。

　　九、如有更改事项，双方协商解决。

　　十、甲、乙双方在合同中约定因合同所发生的争议，应提交当地仲裁委员会仲裁或有管辖权的人民法院进行管理。

　　十一、此合同一式两份，甲乙双方各执一份，具有同等法律效力，自签字(盖章)之日起生效。

　　甲方：

　　乙方：

　　____年__月__日

有关承包合同2

　　甲方：( 姓名或名称)：

　　住址：

　　身份证号：

　　电话：

　　乙方：(姓名或名称)：

　　住址：

　　身份证号：

　　电话：

　　甲方将位于 的自住用房的建设施工工程承包给乙方，经双方协商同意，就该建房工程的施工事宜达成如下协议：

　　一、施工承包

　　1给第三方;

　　2、乙方负责出工建设并自行解决建设施工所需要的所有设备，施工过程所需的水电费用由甲方支付，施工人员的吃住行生活由乙方自行解决;

　　3、建房所用的'全部原材料由甲方提供;

　　4、甲方将包括地梁在内的的房屋建筑工程的施工全部承包给乙方，其中包括基础、墙体砌筑、屋面，全部泥工、木工、钢筋制作工、混凝土制作工等。

　　5、乙方在施工过程中，应注意施工安全，全程对施工安全负完全责任，因施工设备的原因和乙方人员操作失误导致的伤亡事故由乙方负完全责任。由于乙方对施工工地管理疏忽造成的施工人员以外的第三人人身及财产损害的，乙方应对此负全部责任。

　　6、施工图纸经双方签字，不得随意更改，如要修改需经双方协商同意后，按修改后图纸施工。

　　二、建房面积与费用

　　1、被建房屋的建筑面积为*方米(面积的计算方式：阳台包括在建筑面积内，挑檐部不计算面积)。

　　2、乙方的施工承包单价为每*方米为 元。 工程费用全部计算在内，施工期间不得另加费用，超出部分由乙方自行负责。

　　三、施工要求

　　1、地工基础：深度70公分，宽度1米，里面宽度1米;

　　2、墙体砌筑要求水*垂直达到国家标准，粉刷前墙体要浇水湿润;

　　3、乙方应按照甲方的建房质量要求保证施工质量。房屋完工后，由甲方按照施工要求进行验收。如房屋出现建筑质量问题，乙方应重新修缮直至符合甲方质量要求为止，重新修缮的费用(包括修缮使用的材料)全部由乙方自行承担，并赔偿因建筑质量问题给甲方造成的全部损失。

　　四、施工期限

　　1、工程工期为：20xx年5月16日(公历) 20xx年10月1日(公历)。

　　2、乙方应按时施工，如因乙方的原因造成工期拖延的，每拖延一天，每*方米减少工钱 元。因大雨等不可抗拒的客观原因造成的工期耽误除外。

　　五、付款方式

　　开工付全款的20%，1层建好后支付30%，2层建好支付20%，粉刷完成支付20%。一年内无任何质量问题，付清剩余款项。

　　六、本协议自甲、乙双方在该协议文本上签字(或盖章)之日起生效。本协议一式二份。甲方、乙方各一份。

　　甲方签字(签章)：

　　乙方签字(签章)：

　　签约时间： 年 月 日(公历)

有关承包合同3

　　发包人（以下简称甲方）：

　　住址：

　　承包人（以下简称乙方）：

　　住址：

　　风险提示：发包人的相对义务

　　购根据法律规定发包人应办理法律规定由其办理的许可、批准或备案，包括但不限于建设用地规划许可证、建设工程规划许可证、建设工程施工许可证、施工所需临时用水、临时用电、中断道路交通、临时占用土地等许可和批准。且发包人应协助承包人办理法律规定的有关施工证件和批件。

　　若发包人因未能及时办理完毕前述许可、批准或备案，由发包人承担由此增加的费用和（或）延误的工期，并支付承包人合理的利润。

　　经甲乙双方充分协商，甲方愿将_________________项目水电消防工程委托给乙方施工，为了明确双方在合同履行过程中的责任，依照《中华人民共和国合同法》及相关法律，在*等、自愿、诚信的原则下，双方签订该合同，以资共同遵守。

　　1、工程概况

　　2、工程名称：

　　3、工程地点：

　　4、承包方式：

　　5、承包范围：

　　6、工程量计算：

　　7、承包价格：

　　8、付款方式：前期预埋__________元∕㎡，砌墙__________元∕㎡，消防__________元∕㎡，给排水__________元∕㎡，穿线__________元∕㎡，避雷__________元∕㎡，外落水到总款的__________％，剩余__________％为质保金。

　　9、质量保证：

　　风险提示：工程质量未符合标准的归责

　　因发包人原因造成工程质量未达到合同约定标准的，由发包人承担由此增加的费用和（或）延误的工期，并支付承包人合理的利润。

　　因承包人原因造成工程质量未达到合同约定标准的，发包人有权要求承包人返工直至工程质量达到合同约定的标准为止，并由承包人承担由此增加的费用和（或）延误的工期。

　　（1）乙方应按图施工保质保量，注意成品保护。如乙方原因造成的材料浪费，乙方应照价赔偿。

　　（2）因乙方原因导致工程质量不合格，需要返工的，由乙方承担一切费用。

　　10、工程期限：

　　风险提示：关于实际竣工日期的规定

　　当因实际竣工日期的确认发生纠纷时，可以以相关规定参照具体情形：

　　工程经竣工验收合格的，以承包人提交竣工验收申请报告之日为实际竣工日期，并在工程接收证书中载明；因发包人原因，未在监理人收到承包人提交的竣工验收申请报告42天内完成竣工验收，或完成竣工验收不予签发工程接收证书的，以提交竣工验收申请报告的日期为实际竣工日期；工程未经竣工验收，发包人擅自使用的'，以转移占有工程之日为实际竣工日期。

　　计划开工期限_______年_______月_______日，计划完工期限_______年_______月_______日，总历时_______日。

　　11、双方职责：

　　（1）甲方职责：

　　风险提示：对于采购材料和工程设备的义务与责

　　承包人采购的材料和工程设备不符合设计或有关标准要求时，承包人应在监理人要求的合理期限内将不符合设计或有关标准要求的材料、工程设备运出施工现场，并重新采购符合要求的材料、工程设备，由此增加的费用和（或）延误的工期，由承包人承担。

　　发包人提供的材料和工程设备的规格、数量或质量不符合合同约定的，或因发包人原因导致交货日期延误或交货地点变更等情况的，按照发包人违约的约定办理。

　　① 甲方为乙方提供完整的水电施工图纸。

　　② 到付款节点时及时支付工程款。

　　③ 提供施工所需的水电及消防料。

　　（2）乙方职责：

　　① 按图纸施工，节约材料，保质保量，确保工程进度。

　　② 安全作业，增强安全意识，确保每个工人的人身安全，如违章作业出现安全事故，由乙方自行负责。

　　③ 必须持证上岗，严格按照甲方提供的施工图纸和国家颁发的建筑工程质量标准进行施工。

　　④ 乙方负责该工程的各项检测并承担全部费用。不负担自来水，电力公司的入户、安装和验收费用。防雷检测应由甲方办理。

　　⑤ 必须严格履行工序程序，积极配合土建施工，不得因水电预埋未到位而影响其他工序的施工。工期应与主体工期同步，安装，穿线等工序不得拖延其他工种的进度，由乙方造成的工期拖延损失由乙方承担经济责任。

　　⑥ 按时向甲方提供书面工程进度报告及各种验收报告和有关检查验收资料。

　　⑦ 工程竣工时，整理好所有资料，报甲方备案和验收。

　　风险提示：明确违约责任

　　在签订合同时，双方就要想到可能产生的违反合同的行为，并在合同中规定相应的惩罚办法，通过明确违约时需要承担的责任，来督促各方真正履行应承担的义务，一旦违约情况发生，也有据可依。

　　12、违约责任：

　　甲乙双方，任何一方违反本协议均属违约，守约方均可要求违约方承担相应的违约责任。

　　13、争议解决

　　双方因履行合同所发生的争议，应本着友好的原则进行协商，协商不成的，任何一方均有权向合同履行地、合同签订地的法院起诉。

　　14、本协议的最终解释权归甲方所有

　　15、协议生效条款

　　（1）本协议经双方签字、盖章后生效，工程结算付款后废止。

　　（2）本协议于_______年____月____日在__________________（地点）签署。

　　（3）本协议一式_____份，双方各执_____份，具有同等法律效力。

　　16、本协议未尽事宜，双方协商解决

　　甲方：

　　代表人：

　　联系电话：

　　签约地点：

　　_______年____月____日

　　乙方：

　　联系电话：

　　签约地点：

　　_______年____月____日

有关承包合同4

　　甲方：

　　乙方：

　　甲方依照《中华人民共和国合同法》，遵循*等、自愿、公*和诚实信用的原则，将甲方承包的福久源项目中的挡土墙工程交由乙方承担施工，经协商双方就本建设工程相关事项达成一致意见，特签定本合同。

　　一、工程概况

　　1、工程名称：香山福久源项目挡土墙工程

　　2、工程地点：宜昌市伍家岗区桔城路

　　3、合同工期：分段施工，各段工期以甲方要求为准，具体工期详见补充协议。

　　二、工程质量要求：合格。

　　三、承包方式结算价款的编制。

　　1、挡土墙基础土石方由甲方负责按照设计完成交付给乙方施工。

　　2、挡土墙按220元/m3 的`价格包干。工作范围及内容：挡土墙砌筑、基础20cm内清基、勾缝、安装￠50排水管。

　　3工程量以实际完成为准。

　　四、双方权利和义务：

　　甲方：

　　1、向乙方提供施工图纸一套，将施工现场的水准点和坐标控制点，以书面形式提供给乙方，并进行现场交验。

　　2、随时指导监督乙方按规范严格施工，对隐蔽工程和中间验收部分组织验收。

　　3、保障进入施工场地的道路通畅，材料运输车要能进入现场。 乙方：

　　1、按合同要求的工期、质量完成工程任务。

　　2、精心组织、合理安排并严格按照甲方审定的施工方案和各项指令进行施工，确保按期完工。

　　3、乙方必须对施工现场及施工方法采取必要的安全措施，确保安全生产和文明施工，杜绝一切事故发生。在合同实施过程中，由于乙方原因在施工过程中所发生的一切经济责任和刑事责任，由乙方承担，在合同实施过程中，由于乙方原因在施工过程中所发生的一切安全事故、交通事故等的经济责任和刑事责任，全部由乙方承担。

　　4、自备施工所用机械设备料具等。

　　五、合同价款支付

　　分段施工，分段工程完工后15天内，办理竣工结算后工程款付清总款项的95%，剩余5%的质保金工程完工后六个月内付清。

　　六、其他

　　1、挡土墙完工后，甲方需保证挡土墙15天的养护期，若养护期内因重型车辆或机械设备碾压导致的质量问题由甲方负责。

　　2、未尽事宜，双方协商解决。

　　3、本协议一式两份，双方各执壹份，双方签字盖章后生效，具有同等法律效力，工程款结清合同自动终止。

　　甲方: 乙方：

　　代表： 代表：

　　日期： 日期：

有关承包合同5

　　发包人：________________________

　　承包人：________________________

　　第一节合同协议书

　　根据《中华人民共和国招标投标法》、《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及其他有关法律规定，遵循*等、自愿、公*和诚实信用的原则，双方就

　　一、工程概况

　　1.工程名称：____________________________________

　　2.工程地点：____________________________________

　　3.工程立项批准文号：____________________________

　　4.资金来源：____________________________________

　　5.工程内容：____________________________________

　　群体工程应附承包人承揽工程项目一览表(附件1)

　　6.工程承包范围：________________________________

　　详细承包范围见第七章“技术标准和要求”。

　　二、合同工期

　　计划开工日期：__________年_________月________日。

　　计划竣工日期：__________年_________月________日。

　　工期总日历天数______天。工期总日历天数与根据前述计划开竣工日期计算的工期天数不一致的，以工期总日历天数为准。

　　三、质量标准

　　工程质量符合：标准。施工安全文明标准化：____________。

　　四、合同形式

　　本合同采用单价合同形式。

　　五、签约合同价

　　人民币(大写)：(￥：__________元);其中：

　　(1)安全文明施工费：

　　人民币(大写)：(￥：__________元);

　　(2)材料和工程设备暂估价金额：

　　人民币(大写)：(￥：__________元);

　　(3)专业工程暂估价金额：

　　人民币(大写)：(￥：__________元);

　　(4)暂列金额：

　　人民币(大写)：(￥：__________元);

　　六、承包人项目经理及其主要管理人员

　　__________________________________________________。

　　七、合同文件构成

　　本协议书与下列文件一起构成合同文件：

　　1、中标通知书;

　　2、投标函及投标函附录;

　　3、专用合同条款;

　　4、通用合同条款;

　　5、技术标准和要求;

　　6、图纸;

　　7、已标价工程量清单;

　　8、其他合同文件。

　　在合同订立及履行过程中形式的与合同有关的文件均构成合同文件组成部分。

　　上述各项合同文件包括合同当事人就该项合同文件所作出的补充和修改，属于同一类内容的`文件，应以最新签署的为准。专用合同条款及其附件须经合同当事人签字或盖章，以非法人分公司名义签订的合同无效。

　　八、承诺

　　1、发包人承诺按照法律规定履行项目审批手续、筹集工程建设资金并按照合同约定的期限和方式支付合同价款。

　　2、承包人承诺按照法律规定及合同约定组织完成工程施工，确保工程质量和安全，不进行转包及违法分包，并在缺陷责任期及保修期内承担相应的'工程维修责任。

　　3、发包人和承包人理解并承诺不再就同一工程另行签订与合同实质性内容相背离的协议。

　　甲方(签章)：_____________________

　　乙方(签章)：_____________________

　　__________年_________月________日

　　__________年_________月________日

有关承包合同6

　　发包方：______________________(以下简称甲方)

　　承包方：______________________(以下简称乙方)

　　______________________工程由甲方承建施工，现因项目管理和施工人员就餐需要，甲方将工地食堂承包给乙方经营，为了明确双方权利义务关系，经协商一致，双方签订本承包合同。

　　一、基本概况

　　1、按照施工合同约定，甲方施工的该工程开工日期为______年___月___日，竣工日期为______年___月___日，合同工期为___天。

　　2、施工期间，甲方项目部管理人员就餐人数约为___人，施工班组人员就餐人数约为___人(具体以实际就餐人数为准)。

　　3、堂的经营场所厨房一间、仓库一间、就餐场所一间，面积约为______*方米，甲方无偿提供。

　　4、食堂所需的炊具、用具，就餐桌椅等由乙方购买，满足甲方就餐人员需要。

　　二、承包期限

　　本合同暂定承包期限为______年___月___日起，至______年___月___日止，具体以甲方实际施工工期确定。

　　三、承包费用

　　承包费用为每月_____元，乙方在本合同签订时预交二个月承包费，后每月25日前缴纳承包费用，合同期限届满后，双方按实结算。

　　四、水电费用承担

　　甲方提供食堂所需的电源和水源，电费由甲方负责安装电表计量，水费按照现场进行测定，乙方按实际使用度数每月按时向甲方缴纳水电费用。

　　五、食堂管理

　　1、乙方负责对食堂所有工作人员进行身体检查，并提供身体检查合格表或相关单位出具的证明，接受甲方监督管理，遵守甲方制定的规章制度，一切服务于甲方施工现场的施工管理需要。

　　2、乙方严格执行《食品卫生法》遵守《食品卫生业工作人员守则》，确保厨房、就餐场所整洁、干净，生熟食品分类存放，新鲜卫生，确保食堂卫生安全。

　　3、食堂经营管理由乙方负责，销售的饭菜价格合理，服务态度热情周到，工作中不得与就餐人员争吵、谩骂、打架。

　　4、食堂的所有设备均由乙方自行解决，乙方不得在食堂随意乱接电线，更不得在活动板房中动用明火。

　　六、就餐标准、费用结算

　　1、甲方项目部人员就餐，早餐按照_____元/人，中餐和晚餐按照_____元/人标准制定，每次就餐后由甲方指定人员签字确认，费用每月结算一次。

　　2、施工班组人员就餐，乙方可以印制就餐券，凭券就餐，早餐按照_____元/人，中餐和晚餐按照_____元/人标准执行。

　　3、上述就餐标准，乙方保证饭菜荤素搭配合理，分量充足。

　　七、合同解除

　　1、乙方在承包期间，因食品卫生、价格、餐饮标准等方面受到甲方项目部人员或施工班组人员投诉三次以上的，甲方可以解除本合同。

　　2、乙方在承包期间违反本合同约定，或不接受甲方的监督管理的.，甲方可以解除本合同。

　　八、纠纷解决

　　因履行本合同所产生的纠纷，双方协商解决，协商不成的，可向甲方所在地人民法院提起诉讼。

　　九、其他约定

　　1、本合同签订时乙方向甲方缴纳元安全、质量、卫生保证押金，合同期满后无息退还。

　　2、本合同一式两份，双方各执一份，签字后生效。

　　发包人：______________________ 联系电话：______________________

　　承包人：______________________ 联系电话：______________________

　　合同签订日期：______年___月___日

有关承包合同7

　　甲方：

　　乙方：

　　依据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》、《中华人民共和国安全法》、《建筑工程质量管理条例》、《建筑工程安全管理条例》及有关法律、行政法规和公司文件相关规定，遵行*等、自愿、公*、诚信的原则，明确双方在施工过程中的权利、义务和责任，乙方承接甲方外墙面砖粘贴工程施工事宜，经双方协商一致签订本施工合同。

　　一、工程名称：

　　唐山市路北区常各庄*改15区1502#、1503#、1506#、1507#楼外墙砖粘贴工程。

　　二、承包范围：

　　本工程设计图纸范围内的所有外墙面砖及设计变更，技术核定单等所有的工程量。其具体工作项目如下：

　　1、按施工规范要求，基层清理、堵拉杆洞、粘贴面砖、勾缝、清洁面砖、外墙清洗等全部工作内容。除面砖、水泥、砂、防水剂、防冻剂由甲方承担外，其它的工具如电锤、桶、墨斗、鱼线、铝合金靠方、卷尺、线吊、水*尺、扫帚、铲子、斗车、水管、水*管、灰桶、切割机、安全带、安全帽、墙面清洗的材料等低值易耗品由乙方购买。

　　2、2层外架的搭拆由乙方负责，甲方负责提供门字型脚手架、钢管、扣件及安全网，4层楼高的脚手架由甲方负责搭拆。

　　3、所有材料的水*、垂直运输、上下车、自拆除包装并按规定回收，堆码。

　　4、面砖的`色差，几何尺寸差距太大的要选择，要分类堆放，面砖施工前要润湿。

　　5、先按设计要求进行排版，做出样板，经业主、监理、设计、项目同意认可后方可进行大面积施工。

　　三、甲方责任：

　　1、负责供应瓷砖、水泥、胶等主要材料。

　　2、负责接通电源、水源。

　　3、按照合同要求进行支付工程款。

　　4、提供食宿场所，伙食费用乙方自理。

　　四、乙方责任：

　　1、本工程质量必须达到合格工程，严格按照设计施工图质监站、业主单位、监理单位、施工单位要求及现行施工质量验收规范执行。未列出的工作内容、工艺、工序、质量要求等均由乙方按国家现行施工规范、质量验收规范施工。

　　2、外墙面砖粘贴工程必须满足唐山市地方标准及设计要求。

　　3、因质量问题造成返工承担一切经济损失。

　　4、必须满足施工方案及施工技术交底要求。

　　5、面砖要求：水*缝、竖缝保证5mm，墙面整个高度的垂直度5mm，*整度的公尺1mm。确保外墙面砖*整，阴阳角垂直方正砖缝匀称，墙面清洁、如达不到质量要求，所造成的材料和返工的一切费用由乙方承担，甲方在乙方结算工资内扣除。

　　五、材料节约：

　　乙方必须严格按甲方要求进行砂浆的配置，每天的砂浆必须用完，落地灰必须随时回收用净。外墙面砖按计划使用，做到工完料净场地清，发现一次材料浪费，罚款乙方500元。

　　六、安全文明施工

　　6.1

　　甲乙双方必须贯彻执行国家和**行业主管部门颁布的有关安全生产的法律、法规及各项规定。乙方要严格按要求施工，杜绝死亡、重伤事故，如发生伤亡事故全部由乙方自行承担责任。

　　6.2、乙方进场人员必须严格按安全生产操作规范及相关规定施工，必须带好安全帽，外墙操作人员必须系牢安全带，严禁酒后作业，如发现未戴安全帽，每人罚款100元/次，未系安全带每人100元/次的罚款，安全文明施工，乙方进场施工人员，必须严格遵守安全文明施工守则，加强安全教育，施工期间所造成的安全事故全部由乙方负责，施工人员必须按照安全规程进行操作，服从现场管理人员的统一指挥，将安全事故降低至零。

　　6.3

　　乙方组织的所有施工人员必须学*、掌握并执行现行安全生产的法律、法规及各项规定以甲方的各项规章和管理制度，乙方必须执行“三级”安全教育制度，乙方负责人及特殊工种人员必须持证上岗，严禁出现“三违”现象，如出现后果自负。

　　***、

　　乙方必须接受甲方及其上级主管部门的安全生产检查，乙方所用的施工机械设备除现场有的，其它自行解决。施工机械必须符合国家规定标准，且机械性能良好，安全防护装置齐全、灵敏、有效，且经有关部门检验合格，同时必须按规定为工作人员配发合格的安全劳务保护用品。

　　6.5、乙方施工人员进入施工现场，乙方施工人员进入施工现场，甲方事先对施工人员进行安全教育，遵守建设单位的各项安全管理制度。

　　6.6、乙方按文明施工要求组织施工，保持场地整洁卫生，建筑垃圾按甲方指定地点堆放，费用已含在合同价款内。

　　七、工期：

　　乙方必须严格按甲方要求的工期，在20_年日前完成全部外墙面砖粘贴工作.

　　八、承包单价：

　　承包金额为2层以下的每*方米元，4层以下的每*方米58.00元，按实际墙面面积计算、不包括门、窗、洞口等、以实际工程量为准。

　　九、工程价款的结算及保修期

　　1、乙方进场：施工期间，甲方提供生活费，竣工验收决算完毕经质监站验收合格，并办理完成相关结算手续付到施工费的

　　60%，20_年8月30日之前付20%，20_年12月30日之前付15%如下余款5%作为质量保修金、无施工质量问题在20_年3月之内无息付清。

　　2、保修：保修金为总造价的5%，保修期为一年、保修时限从竣工之日算起。

　　3、本工程质量保修期为一年，在质量保修期内如出质量问题的全部费用由乙方承担：现质量(材料、施工)问题，发包人有义务发现质量问题时立即提醒承包人，

　　48小时内组织人维修，承包人应无条件的接受、否则、发包人可委托第三方进行维修，费用在质量保证金中扣除，承包人并承当因此超出的费用，若发包人违此条款不提醒

　　，承包人并承当因此超出的费用，甲方不通知乙方擅自委托第三方进行维修，责任与维修费由甲方承担。

　　十、特别约定：

　　1、乙方保证按时足额发放工人工资，并将工资表交给甲方，以便对乙方每月工资发放情况进行监督管理，如发现乙方拖欠工人工资情况，经甲方核定确认后，可以不须乙方同意，直接在进度款或结算款中代为发放。

　　2、若因乙方粘贴质量不符合规范要求造成返工、浪费材料(超过施工图算量及定额损耗率)由乙方承担其费用，其他质量事故所造成的一切损失由乙方承担,乙方不服从甲方管理,甲方将清退乙方出场，乙方自动放弃索取劳务费并立即出场。

　　3、乙方在施工中要注意材料节约，不得浪费水泥、粘结剂、勾缝剂、防冻剂及水资源，不得偷窃，如经发现将按损失材料10倍的罚款。施工过程中乙方必须保证操作面人员数量

　　,保证甲方进度要求，不得耽误后续工作进行。

　　4、本合同包干单价已包含作业人员防暑降温、烤火费，市场风险费，不可预见费乙方已充分知晓包含在合同单价中。

　　5、乙方必须服从甲方对工程的统一协调管理，并满足甲方及业主单位的施工进度，质量标准和安全要求，若乙方承包内容所列的任一项未能充分完善，则视为乙方违约，甲方可另行派人完善，其劳务费按实际发生的两倍扣除，并不必征得乙方同意，乙方自愿并无异议。

　　6、成品保护

　　(1)、外墙作业，铝合金、涂料、地坪不能污染。

　　(2)、所有的窗洞口，必须保证设计尺寸、大小一样。

　　(3)、凡是阴阳角成90度直角。

　　(4)、工程质量必须达到二级以上。如果不到二级以上只按基价结算，按最后监理、甲方、质监站评定为准。

　　(5)、必须先排版，样板先行。

　　(6)、必须达到样板要求，如果未达到此要求，按基价结算。

　　十一、本合同一式两份，甲、乙双方各执一份，双方签字生效，结清全部款项后自动失效，未尽事宜，双方协商。

　　甲方(公章)：_________乙方(公章)：_________

　　法定代表人(签字)：_________法定代表人(签字)：_________

　　_________年____月____日_________年____月____日

有关承包合同8

　　承包方： 身份证号码： (以下简称乙方)

　　本承包协议根据中华人民共和国有关法律、法规和本酒店有关规定，在双方友好协商的原则下制订，达成以下协议：

　　第一条、甲方将桐乡商务会馆餐饮部承包给乙方经营，承包期限为 年，从 年 月

　　日至从 年 月 日止。

　　第二条、每年的年承包金为人民币 元整，付款方式为 。

　　第三条、双方应在 年 月 日前签定正式协议，同时乙方向甲方支付第一年的租金(或第一季度) 万元整。

　　第四条、承包区域：包括桐乡商务会馆的厨房、包厢、餐饮大厅、桌椅等餐饮部现有用品。

　　第五条、乙方以桐乡商务会馆餐饮部的`名义继续对外经营，甲方在XX年 月 日之前以桐乡商务会馆的名义形成的债权债务均由甲方承担，与乙方无关。

　　第六条、乙方经营范围不得超出餐饮范围，同时不能和酒店经营或出租的项目有抵触，若违反则视同违约。甲方有义务保障乙方的正常经营。乙方所有员工必须遵守本酒店各项规章制度。

　　第七条、甲方要求乙方在承包期内应遵章守法经营，不得从事非法经营。乙方应确保房屋整体结构完整，不得任意改造主体结构，确保消防、治安、食品等安全。实行财产人身保险，如出现人身伤亡和财产的意外事故均由乙方自负，与甲方无关。

　　第八条、乙方承包期内餐饮部所有的相关经营费用由乙方承担，包括：税费、水费、电费、蒸汽费、卫生环保规费等。需双方分摊的费用按照商定比例分摊。承包期内，乙方发生的债权债务与甲方一律无关。

　　第九条、甲方已投资装潢的动产与不动产及配套设备。附财产明细清单，甲乙双方各执一份。无偿归乙方使用，乙方有权对原有的装潢进行更新(但应事先以书面形式通知甲方，并经得甲方同意)，乙方在承包期满后,按使用状态还给甲方。

　　第十条、甲方对乙方的经营应当提供一切便利。包括但不限于公章、营业执照、工商登记备案材料、年审年检等经营所需材料。

　　第十一条、乙方承包期满后不再续包，应提前两个月通知甲方。期满后乙方仍需续包，在同等条件下乙方有优先权。

　　第十二条、期满后乙方不续包，乙方投资的动产设备由乙方自行处理或与甲方协商折价给甲方，乙方所有的装潢不动产乙方不得拆除，无偿保留。

　　第十三条、甲乙双方在本协议签订生效后，双方不得以任何理由终止协议履行。如有一方违反本协议的履行，须向另一方赔偿经济损失，并支付违约金人民币 元整。

　　第十四条：本协议如有未尽事宜，可由双方商定后另行补充。

　　第十五条：特别约定：

　　1、本协议签订之日，乙方须向甲方支付 元承包保证金。

　　2、提供甲方员工的日常工作餐，每日4餐，(早餐、夜宵每人每餐2元，午晚餐每人每餐4元);客用早餐每人6元，均以票据为准。要求菜品花色样式不断更新，符合用餐人员要求，满意率达到75%以上。

　　本意向书自双方签字盖章后生效，此协议一式四份，甲、乙双方各执二份。

　　发包方：桐乡商务会馆(盖章) 承包方： (签名)

　　身份证号码：

　　代表： 承包方担保人： (签名)

　　身份证号码：

　　日期： 日期：

有关承包合同9

　　甲方：__________________________

　　乙方：__________________________

　　甲乙双方经过友好协商,就乙方承包甲方所有的装修施工事宜达成一致,签订本合同。

　　一、乙方包干承包该房屋装修的全部施工工作,

　　即实行“包工不包料”,甲方自备装修材料,乙方只负责施工,具体施工内容详见附件。

　　二、包干承包费用：

　　人民币________________________整（小写____________元）。除此之外,甲方不再向乙方支付任何费用。

　　三、支付方式：

　　1、乙方进场施工之日,甲方向乙方预付人民币____________整（小写￥__________元）；

　　2、乙方完成全部装修施工后,支付进度款人民币____________整（小写￥__________元）；

　　3、全部装修施工完成后天内,甲方支付余款人民币____________整（小写￥__________元）。

　　四、工期：

　　双方确定该房屋装修施工工期为_______天,乙方应在约定的工期内完成全部施工任务。

　　五、其他约定：

　　1、甲方按照乙方提供的清单及时自行负责采购装修材料；

　　2、甲方应按合同约定及时付款,否则按_______元/天支付违约金；

　　3、乙方自行准备工具、聘请人员,自行负责施工安全,严格按照甲方提供的`图纸和甲方要求施工,确保工程质量,如在施工过程中发现质量不合格行为,造成返工,因此造成的装修材料损失、人工损失概由乙方自行承担；

　　4、乙方不得浪费、挪用甲方的装修材料,否则按_______元/次予以处罚,并需赔偿甲方损失；

　　5、乙方应在合同约定的工期内完成全部施工任务,每延期一天按照_______元/天予以处罚。如因甲方不及时付款、装修材料延误或新增施工内容等甲方原因而延误工期,乙方不承担违约责任；

　　6、该房屋装修保修期为贰年,保修期内乙方应该及时负责为甲方免费维修。

　　六、本合同一式两份,双方各持一份,双方签字后生效。

　　甲方（签字）：____________乙方（签字）：____________

　　时间：____________时间：____________

　　房屋装修承包内容

　　（一）客厅制作、油漆

　　1、进门门套；

　　2、鞋柜；

　　3、玄关；

　　4、酒柜；

　　5.电视柜；

　　6、厨房门套；

　　7、电视背景墙；

　　8、电视背景墙顶部吊顶；

　　10、客厅与阳台推拉门门套；

　　11、卫生间门口过道吊顶。

　　（二）主卧室

　　1、衣柜；

　　2、双面门套、门板；

　　3、过道吊顶。

　　（三）次卧制作

　　1、双面门套、门板；

　　2、衣柜。

　　（四）小孩房

　　1、两门双面门套、门板；

　　2、衣柜；

　　3、电脑桌及书架；

　　4、榻榻米床；

　　（六）卫生间

　　1、吊顶；

　　2、改沉水湾。

　　3、铺地板砖、墙砖。

　　（七）厨房

　　1、贴地板砖、墙砖；

　　2、吊顶。

　　（八）两生活阳台

　　1、贴地板砖；

　　2、制作地、吊柜。

　　（九）客厅阳台

　　1、书桌、书柜；

　　（十）综合类

　　1、客厅、卧室、客厅阳台顶面和墙面腻子3遍、墙漆2遍；

　　2、厨房、卫生间水管加补、修改；

　　3、所有电路改造；

　　4、所有地面找*；

　　5、卫生间墙面防水处理；

　　6、衣柜、书柜防潮处理；

　　7、灯具、洁具安装；

　　8、飘窗铺设大理石；

　　9、卫生间、厨房门口铺设门槛石；

　　10、客厅阳台、生活阳台贴踢脚线；

　　11、包所有下水管、油烟管道。

　　（十一）、其他：

　　1、装修材料搬运（从小区大门口到房屋内）；

　　2、装修卫生、垃圾清理至小区垃圾站；

　　3、装修管理费、垃圾清运费由甲方负责

有关承包合同10

　　发包方xxxxxx（以下简称甲方）

　　地址xxxx

　　法定代表人xxxx

　　承包方xxxx（以下简称乙方）

　　地址xxxx

　　法定代表人xxxx

　　为加强对水电站的管理，进一步搞活水利经济，提高水电站的经济效益，根据水电站目前的实际运行情况，经甲乙双方充分协商后，甲方同意将所属的水电站（每年万度发包给乙方承包经营。为明确双方的权利、义务关系，订立如下合同xx

　　一、承包内容

　　水电站现有水轮发电机组（250kw）及厂房和配套的水工建筑物，升压变压器，值班宿舍等。

　　二、承包期限

　　自20xx年8月20日起至20xx年8月20日止。

　　三、甲方义务

　　1、甲方协助乙方办理电站依法经营所应办理的相关手续。

　　2、甲方经营电站之前的债权债务自行承担，与乙方无关。

　　四、乙方义务

　　1、承包价款缴纳时间计算xx乙方从承包期当年开始每年向甲方上缴电量30万度（承包电度折现金计算）。

　　2、乙方每年的承包款按承包电度折现金计算，每年承包价款分2次等额分别于当年度的1月1日和7月1日前一次性缴清（注xx上缴承包电度税款及水资源费由甲方负责，乙方代缴可抵扣承包金，其它电度及一切税费由乙方负责），电价按本辖区内上半年度供电公司收购小水电上网*均电价计算折现金交纳（注xx如遇上网电价上调，承包电度的电价按有权单位批准的上网电价提高的幅度增加）。

　　3、乙方对承包标的享有自主经营权，在承包经营期间所发生的一切债权、债务由乙方自行承担，与甲方无关。

　　4、乙方在实行承包管理期间，应依法自主经营，自负盈亏，乙方在承包期内所发生的一切维修费用、管理工资及国家政策规定应缴税费（包括工商、税务、环保、安全、水利局等所有部门所要求的费用，除承包电度税款及水资源费由甲方负责外）乙方要全额负责。由于乙方引起的'税费不交等原因影响执照等不能年检或被注销，由乙方负责并赔偿。企业土地办证费用和企业有关证件年检费用由甲方负责。

　　5、如乙方要技改扩容必须书面报告甲方，并按工程基本建设程序报批，承包期满后水电站现有的水轮发电机组（250kw）及厂房和配套的水工建筑物，升压变压器，值班宿舍等设施归甲方，乙方对水电站进行技改或扩建，新增设施、设备在承包期满后归乙方所有。

　　6、乙方承包经营期间所有与电站有关证照及年检等事项由乙方负责。承包期间，乙方应合理使用甲方交付经营的财产和设施设备，并负有维护和保管的责任；未经甲方书面同意，乙方不得对交付的财产、设施设备变卖，不得转包他人，不得用于借贷抵押或担保。

　　7、因不可抗拒自然灾害造成重大经济损失，双方可另行协商。

　　8、乙方应按时支付承包金，无正当理由未支付承包金的，甲方可以要求乙方在规定期限内支付，乙方仍拒不支付的，甲方有权解除合同。

　　9、合同期满，若甲方要继续发包，在同等条件下，优先照顾乙方。

　　10、乙方应注意安全生产管理，落实安全措施，发生的一切安全事故所产生的一切法律责任、经济责任均由乙方自行负担，与甲方无关。

　　11、甲方应于合同生效后15天内将本合同所列的经营场所及主要设备移交给乙方经营、使用和维护，双方要办理交接手续；交接时，双方人员对承包标的进行清点并列出详细清单，双方代表签字后交接，《水电站承包资产移交清单》作为本合同的附件。

　　五、其他事项

　　1、违约责任xx在合同有效期内，双方应认真履行本合同，任何一方不得擅自变更、解除、终止合同。违反本合同条款规定的，视为违约，违约方应赔偿对方由此所造成的经济损失。乙方违约，甲方有权要求乙方赔偿一切经济损失。若甲方违约，乙方有权要求甲方赔偿一切经济损失。

　　2、解决争议办法xx本合同执行中发生争议，双方协商解决或向有管辖权的人民法院起诉。

　　3、本合同未尽事宜，根据《中华人民共和国合同法》经双方协商一致，可以订立补充协议，签订的补充协议与本合同具有同等的法律效力。

　　4、未尽事宜按有关法律、法规和文件的规定执行。

　　六、本合同自甲、乙双方签订之日起生效，任何一方均不得违约，否则，违约方应承担由此引起的全部法律责任和经济责任。

　　七、本合同共一式xx份，甲、乙双方各执壹份，有关部门存档。

　　甲方xxxx乙方xxxx

　　代表xxxx代表xxxx

　　xx年xx月xx日xx年xx月xx日

有关承包合同11

　　依据_________省_________农场_________文件规定，为明确土地所有权与土地承包经营权，特订立本合同。

　　一、合同双方

　　发包方(甲方)：____________________________

　　承包方(乙方)：_________住所：_____________

　　二、承包土地名称：甲方将_________大队_________号地耕地面积_________公顷承包给乙方。

　　三、承包期限：自________年_________月_________日至_________年________月________日。

　　四、承包土地用途：种植业生产经营。

　　五、地租价格：按_________省_________农场当年度规定的价格执行。

　　六、租金交付时间：当年_________月_________日前由乙方以现金方式交与甲方，以甲方出据的收款凭证为准。

　　七、合同保证金：为保证乙方认真履行合同条款，甲方按每公顷_________元的标准，收取保证金;乙方交付的保证金，甲方按当期银行利率计息，在双方解除合同时，甲方退回乙方。如乙方在承包期内违约，保证金做为违约金没收。

　　八、双方的权利和义务

　　(一)、甲方的权利和义务

　　1.发包国家所有依法由本单位使用的土地;

　　2.监督、检查乙方依据承包合同约定的用途合理有效使用土地，制止乙方损害土地和农业资源的行为;

　　3.按合同约定的租金价格和应交方式收缴租金;

　　4.维护乙方的土地承包经营权，不得非法变更、解除承包合同;

　　5.依照合同约定为乙方提供生产、技术、信息等服务;

　　6.尊重乙方的生产经营自**，不得干涉乙方依法进行正常的生产经营活动。

　　(二)、乙方的权利和义务

　　1.享有承包土地的使用、收益和土地承包经营流转的权利，有权自主组织生产经营和处理产品;

　　2.乙方对发包责任人擅自更改合同内容或不合理的摊派有权拒绝;

　　3.承包土地被依法征用、占用的，有权依法获得相应的'补偿;在承包期满或因故终止合同时，应使所承包的土地恢复原有状态;

　　4.维护土地的农业用途，不得用于非农建设，不得给土地资源造成损害;

　　5.按合同约定土地租金价格和交租时间及交租方式交纳租金。

　　九、土地承包经营权的流转

　　1.乙方经甲方同意，承包土地可采取转包、出租、互换等方式流转，流转的收益由乙方享有;

　　2.土地流转双方必须签定书面合同，并报甲方备案;

　　3.土地流转的期限不得超过承包期的剩余期限;

　　4.土地流转后的土地租金、交租时限、方式，仍按由乙方按合同规定执行。

　　十、违约责任

　　1.乙方没有认真履行合同中所约定条款，按约定期限交足租金、合同保证金时，甲方有权采取有效措施保证自己权益;

　　2.乙方在承租期内中断承租或出现弃耕、荒芜、改变用途和损害土地资源等行为，甲方有权收回土地、中止合同，并把乙方交纳的合同保证金作为违约金没收，情节特别严重的处以重罚;

　　3.由于一方违约，给对方造成经济损失的，过错方要按损失程度赔偿对方的经济损失;

　　4.甲方在合同期内不得单方强行收回出租耕地，如遇国家建设征地、统一规划农田基本建设、土地开发和综合治理等不可预见的事件发生，甲乙双方要按国家有关规定协商解决，并根据情况甲方负责对乙方承租耕地做适当调整。

　　十一、本合同如有未尽事宜，双方协商解决另立合同。

　　十二、本合同正本一式三份，甲、乙双方各执一份，基层单位一份。

　　甲方(发包方)：________________

　　发包责任人(签字)：____________

　　责任人身份证号码：______________

　　签订日期：______________________

　　签订地点：______________________

　　乙方(承包方签字)：____________

　　身份证号码：____________________

　　签订日期：______________________

　　签订地点：______________________

有关承包合同12

　　甲方xx

　　乙方xx

　　依据、及其它有关法律、法规，遵循*等、自愿、诚实守信的原则。甲方将住房的`屋顶防水工程承包给乙方施工，双方就屋面防水施工事项协商一致，订立本合同，供双方共同遵守。

　　一、承包价格xx甲方将整个防水屋面1000元承包给乙方。乙方应保证今后屋面不再漏水。

　　二、承包范围及方式xx包工、包料、包质量、包安全、包进度、包文明施工。

　　三、xx本合同价格包括材料现场转运、垃圾的清运、清除(运离施工现场)

　　四、xx达不到质量标准时，由承包人返工，因返工给发包人造成损失的，应赔偿发包人的损失;其返工费用全部由乙方承担。

　　五、xx本合同一式贰份，经双方签字盖章后即生效。甲乙双方各执一份。

　　甲方(盖章)xxxx

　　乙方(盖章)xx

　　签约日期xxxx年xx月xx日

有关承包合同13

　　发包方：________________________________（以下简称甲方）

　　承包方：________________________________（以下简称乙方）

　　甲乙双方经友好协商，在*等自愿的基础上，就乙方承包甲方所有的开开串串香餐馆事宜，达成如下协议：

　　第一条乙方承包经营餐馆

　　第二条餐馆的坐落、面积、装修、设施情况

　　1、承包给乙方的位于________________市________________区________路第________号和第________号门市。

　　2、本合同签订后________日内，甲乙双方共同对移交给乙方的财产进行清点。

　　3、甲方必须在________________年________月________日前将餐馆全部移交给乙方，由乙方进行简单装修（如安装空调、铺设地面等）。

　　4、上述门市房屋的承租权和室内财产属甲方所有，甲方应同餐馆经营权一并移交给乙方，供乙方经营使用。

　　第三条承包期限

　　承包期限共________月，自________________年________月________日至________________年________月________日止。

　　第四条承包金支付方式

　　1、本合同鉴订之日乙方付给甲方________________________元整（大写：________________________元整），________________年________月________日前乙方付给甲方________________元整（大写：________________元整）。乙方给甲方的承包金包含门市房屋租金，门市房屋租金由甲方负责向门市房屋所有权人支付。

　　2、承包金必须在约定的时间一次性付清。否则，视为乙方违约，甲方有权无条件地收回乙方的承包权。

　　第五条房屋修缮与使用

　　在承包期限内，乙方保证该门市房屋的使用安全，其所属硬件设施的维修责任由乙方自行负责。乙方不得擅自改变门市房屋的使用功能，严禁改变房屋的本体结构。否则，给甲方造成的一切经济损失由乙方全额赔偿。乙方在承包期限内所投入的不可移动的设备设施和室内的.装饰装修，在届满后无偿归甲方所有。

　　第六条安全责任

　　在承包期限内，乙方必须严格遵守国家法律、法规和相关规定，守法经营、文明经营，对就餐客户的食品安全承担全部责任，对来本店的客户以及本店工作人员承担全部人身安全责任和防盗等治安责任。

　　第七条餐馆的转包与转让

　　在承包期间，乙方无权处置甲方财产，更不得将承包权转让给第三方。否则，甲方有权收回承包权并追究乙方的赔偿责任。

　　第八条合同的变更、解除与终止本合同

　　1、本合同生效后具有法律约束力，甲、乙双方均不得随意变更或者解除本合同，需要变更或解除时，须经双方协商一致达成新的书面协议。

　　2、承包期满合同自然终止。

　　3、因不可抗力因素导致合同无法履行或者无法完全履行时，甲、乙双方协助商一致，可以变更或者解除合同。

　　第九条违约责任

　　甲、乙双方应全面实际履行本合同，不履行或者不完全履行的应负违约责任。

　　第十条免责条款

　　1、因不可抗力原因致使本合同不能继续履行或造成的损失，甲、乙双方互不承担责任。

　　2、因国家政策需要拆除或改造该的房屋，使甲、乙双方造成损失的，互不承担责任。

　　3、因上述原因而终止合同的，承包金按照实际使用时间计算，不足整月的按天数计算，多退少补。不可抗力系指不能预见、不能避免并不能克服的客观情况。

　　第十一条争议解决

　　本合同发生的争议，由双方当事人协商或申请调解。协商或调解解决不成的，依法向有管辖权的人民法院提起诉讼。

　　第十二条本合同未尽事宜，经甲、乙双方协商一致，可订立补充条款。补充条款及附件均为本合同组成部分，与本合同具有同等法律效力。

　　第十三条本合同自双方签字后生效。

　　第十四条本合同及附件一式两份，由甲、乙双方各执壹份。具有同等法律效力。

　　甲方（公章）：_________

　　法定代表人（签字）：_________

　　_________年____月____日

　　乙方（公章）：_________

　　法定代表人（签字）：_________

　　_________年____月____日

有关承包合同14

　　甲方：

　　乙方：

　　经甲乙双方协商同意，甲方现将位置于四都镇新四村黄塘嶂的黄塘嶂水库及甲方在黄塘水库边开挖的鱼塘承包给乙方用于水产养殖及其它相关养殖，在合法、自愿、公*的原则下签定以下合同条款：

　　一。承包面积：

　　水库水产养殖面积约30亩、水塘约3亩

　　二 、承包时间：

　　承包期为 年从20xx年 月至 年 月 日止。

　　三、承包费用：

　　前10年承包费为每年 元整（ ），后 年承包费为每年 元整（ ）于每年12月前准时上交甲方。

　　四、四方权力和义务：

　　1、承包期内甲方有权对乙方经营活动实施监督管理但不得干涉其合法经营。

　　2、 承包期内，甲方不得单方面解除承包合同，不得有任何理由干涉乙方合法自主经营及养殖行为。

　　3、甲方应在乙方入场前做好三通工作即通路、通水、通电。

　　4、承包期间甲方有义务维护乙方在水库、水塘的`合法养殖活动，因甲方原因或甲方原承包合同的问题导致乙方不能水库水面及鱼塘进行正常合法的养殖活动时，甲方应及时出面解决、如导致乙方不能继续养殖的，甲方应赔偿乙方的养殖损失。

　　五、乙方权力及义务：

　　1。乙方应按时合同约定时间及时缴纳承包费用。

　　2。包期间经乙方使用而产生的电费、水费、及其他养殖税费由乙方自行缴纳。

　　3。承包期间乙方不得在水库周边养猪。

　　4。承包期间乙方有义务帮甲方看管甲方名下的花木及其他基础设施不被损坏、偷盗。

　　5。为了养殖需要，可增设拦网，看守棚、网箱、鸡舍、鸭舍等合理措施，但不得影响水库工程设施安全和损害国家、集体和他人利益。

　　六、如因国家征收养殖损失补尝归乙方、其他补尝归甲方。

　　七、如果对合同发生争议，应由双方协商解决。协商不成的通过诉讼程序解决。

　　八、附甲方原承包合同复印件

　　九、本合同一式两份同等法律效力，经甲、乙双方签字后生效，双方不得违约。

有关承包合同15

　　甲方：_________

　　乙方：_________

　　为了加快林业改造和发展，乙方向甲方承包林地经营，经协调一致的基础上订立以下合同：

　　一、承包林地座落、名称、四至和面积：

　　1、林地座落：_________________________。

　　2、林地名称：_____________________________________。

　　3、林地四至：东：_____________；南：_______________；西：_____________；北：_______________。

　　4、林地面积：_______________________。

　　二、承包期限：______年（自_____年__月__日至_____年__月__日止）。

　　三、承包金及支付方式：承包金为人民币______________元整（￥：___________元）。由乙方一次付清。

　　四、在承包期内，甲方享有林地所有权，乙方享有林地使用权，林木所有权和使用权，允许继承、转让，在承包期内，如有开发、征收，林木征收费归乙方所有，林地征收费归甲方所有。

　　五、承包林地内禁止葬坟。

　　六、承包期结束之日，甲方终止乙方的林地使用权和林木竹所有权。

　　七、本合同生效后，双方应共同遵守，违者赔偿对方经济损失，直至承担法律责任。

　　八、本合同未尽事宜，由双方协商解决，如作出补充规定，补充规定与本合同具有同等法律效力。

　　九、本合同一式四份，甲方一份、乙方一份、村委会一份，林业工作站一份，签字后生效。

　　甲方：_________乙方：_________

　　日期：_________日期：_________

球场承包合同菁选（扩展6）

——承包合同菁选

关于承包合同合集15篇

　　随着法律知识的普及，合同出现的次数越来越多，签订合同能促使双方规范地承诺和履行合作。你知道合同的主要内容是什么吗？下面是小编为大家收集的关于承包合同，希望对大家有所帮助。

关于承包合同1

　　甲方：____省____县浆水乡上源头村委会

　　乙方：____省____县浆水乡上源头村四组村民廖X

　　为了开发利用荒山地，经村支委研究同意将属其上源头村集体林场其中一小角荒山地发包给乙方开发私办猪场，现经甲乙双方充分协商，双方签订合同如下：

　　一、乙方承包甲方的荒山地面积及四至范围：乙方承包甲方荒山地总面积约_____亩，以四界范围为准。四界范围是：南至_____，北至_____，西至_____，东至_____。

　　二、承包期限：承包时间为________年，承包期限从________年元月____日起至________年____月____日止。

　　三、承包款：承包款每年人民币_____元整，________年承包期总计承包费人民币_____元整。支付办法：承包款乙方按承包年限一次性支付人民币_____元整给甲方（村委会）。

　　四、在承包期限内甲乙双方的权益和义务：

　　（一）、乙方享有承包经营权，可自由种养，但不得超出四至范围以外。

　　（二）、在承包期限内，乙方经营管理所需要的资金、费用支出全部由乙方负责。

　　（三）、乙方在承包期间依法经营所得一切利益全部属于乙方所有，甲方不得提出任何要求。

　　（四）、乙方承包的`山地发生权属争议，甲方负责调处纠纷。如因国家需要征用的，按照法律政策规定执行。

　　五、本合同由甲、乙双方共同签订，双方代表人签字、盖章生效。在承包期限内，不论管理体制、行政区域、人事变动，本合同效力不变。合同一式六份，甲、乙双方各执三份，具有同等法律效力。

　　甲方：____省____县浆水乡上源头村委会代表签字：

　　乙方：_______

　　签订日期：_______年________月____日

关于承包合同2

　　甲方：______

　　乙方：______

　　双方就乙方经营承包____________曙光路仓库改造工程项目事宜，达成以下协议：

　　1、______任该项目经营承包负责人，在不违反国家政策、法律法规的前提下，甲方授权乙方全权处理该项目所有开发业务。由乙方自筹资金，以内部承包形式承包经营工程项目的开发、销售，该项目以公司名义开发建设和销售，公司不需出任何资金，也不参与项目运作，项目销售完毕该合同即为终止。该项目的的产权和产生利润都归乙方个人所有，由乙方自主经营，自负盈亏独立核算并承担所有法律责任及债权债务。乙方需依法开发项目，依法纳税和应交费用。乙方承担该项目的组织管理和经济管理的一切权利和一切责任，负责处理施工、人事安排，验收、结算、内业资料等全部项目工作和及时拨付一切费用（包括报名费、资料费、投标押金、风险押金、开放规费，现场设施、施工费用、材料费用、办公业务费用、人员工资等所有开放费用）。甲方不承担该项目的任何法律责任及债权债务。

　　2、该项目建筑面积约2500*方米，总资产约400万元，由乙方向甲方按实际项目总资产的1.5%交纳项目管理费，在签定本合同时支付贰千元，在工程开工时支付壹万元，其他管理费在乙方开始销售房屋至一半时全部付清。甲方提供开发工程项目。办理各项手续的资质、证照和银行帐号，进行双方协调和质量监督及合同管理。

　　3、乙方必须按法规办好一切必要的`手续和按规定组织施工管理。该工程的一切相关文件原件必须报送公司存档，并听从公司监管人员的指导。内业资料必须一式三份按标准做好，并由公司查验合格，最后资料交由公司统一保管。

　　4、乙方必须自行处理好该项目财务帐目和税务及其他事宜，由乙方财务人员与公司财务人员协调好财务关系，不得给甲方造成麻烦，如出现麻烦由乙方自己处理，费用由乙方承担。如需甲方财务人员或其他人员配合，乙方需负责其费用。如果有关部门以后针对该项目要追缴费用或其他处理方式，乙方要负责到底，所有总是有乙方去解决，与甲方无关，若造成甲方损失由乙方负责承担。

　　5、乙方在开发和施工中发生的经济纠纷及出现的安全责任均由乙方负责，不得牵连甲方，甲方亦不承担任何责任。

　　乙方必须在保质期内负责维修工作及维修费用，并保证在接业主通知后24小时派出维修人员勘测维修现场，作出维修安排。

　　6、本合同壹式二份，甲乙双主各持壹份。，具有同等的法律效力。本合同自双方签字起生效，至合同履行完毕后失效。未尽事宜双方另行协商解决。

　　甲方：______

　　乙方：______

　　合同订立日期：______

关于承包合同3

　　发包方：XX电视台 (以下简称甲方) 承包方： (以下简称乙方)

　　经甲、乙双方协商洽谈，甲方本着面向市场、拓展市场，引进现代广告经营管理理念之宗旨，将XX电视台相关的广告业务交由乙方承包经营。根据《合同法》、《广告法》等相关法律法规的要求，为明确双方的权力和义务，按照*等协商、互惠互利、职责明确等原则，经充分协商，达成如下合同条款。

　　一、承包期限：乙方承包经营的期限为三年，即自20xx年1月1日至20xx年12月31日;

　　二、承包范围：XX电视台新闻综合频道和公共频道的所有广告时段(包括图像、字幕、电视剧点播、栏目冠名、游动字幕、角标、电视购物等)，但不包括“天气预报”(与气象局合办)及“电话互动视频点播”等。

　　三、承包方式：上交利润递增包干的方式，对所承包的广告时段，乙方自主经营，自负盈亏，超收自留、欠收自补。

　　四、承包上交利润：合同期内乙方按以下标准向甲方缴纳纯利：20xx年度xxx万元人民币，20xx年度 、20xx年度 ，分别按上年基数xx% 递增缴纳。

　　五、付款时间与方式：

　　1、本合同正式签订之日，乙方向甲方足额缴纳定金xxx万元人民币，否则合同不得生效。

　　2、乙方按月向甲方交纳利润。每月的xx日前乙方必须足额缴纳下月承包利润。20xx年 /月、20xx年 /月、20xx年 /月，直至缴清全部广告上交纯利任务数。乙方如未能按时足额缴纳当月广告经营款即为违约，甲方有权终止合同并按规定没收定金并追究乙方相关责任。

　　3、乙方按合同履行期满后，甲方应退还乙方定金。乙方如因不可抗力，无法继续履行合同，应提前两个月以上通知甲方，协商提前终止合同。

　　六、双方的权利和义务：

　　1、乙方必须严格依法经营，并对自己的经营行为负法律责任。

　　2、乙方自主经营，自主决定员工招聘、录用和收入分配。甲方原广告部工作人员自愿进入乙方公司工作，并能严格遵守乙方各项规章制度，乙方应根据需要优先予以录用。

　　3、乙方享有甲方新闻综合频道和公共频道全部广告时段经营权，并可根据业务需要，在经甲方同意的基础上对广告时段在法定范围内作适当调整。

　　4、乙方自行制订所有广告价格，但必须符合法律法规的要求。

　　5、甲方无偿向乙方提供广告部现有办公场所及办公用品，具体物品的类别及数量以交接清单为准，合同终止时乙方如数归还甲方，如有损坏、遗失，乙方应负责修复或赔偿(正常老化、磨损除外);甲方向乙方提供现有广告摄、编设备的'使用和及时维护，并推荐两名编辑制作人员为乙方聘用，以保证乙方广告的正常制作和播出。甲方向乙方提供现有通讯设备，费用由乙方自理。如乙方对设备、设施有人为损坏则照价赔偿。

　　6、承包经营的广告时段的确定按XX电视台新闻综合频道和公共频道节目时间安排表中的广告时段。如遇市委、市**及台里有重大活动，广告时段应随着节目的变化而作适当调整;总之，应按广告服从节目的原则处理。

　　七、广告管理

　　1、乙方在XX注册成立广告公司，建立帐户，独立开展广告经营活动，承担一切经济活动的法律责任，甲方概不负责。但为方便乙方开展工作，允许乙方以注册公司和电视台广告部的名义对外宣传联络业务。承包期间，如发生法律、经济及其它任何纠纷，其责任全部由乙方承担。

　　2、本合同履行期间，乙方如签订跨本承包合同期限的广告业务合同必须经甲方同意。本合同期限届满后，如乙方所签订的广告合同尚未履行完毕，由甲方代为继续履行。但乙方应将相应的广告费用支付给甲方(价格按乙方与广告主签订的广告合同为准)，否则，甲方可在乙方所付定金中予以扣除该笔广告费。

　　3、乙方对外因工作需要可以甲方广告部名义开展业务，但以甲方广告部名义签订的合同必须报甲方备份存查;乙方保证广告内容符合相关法规政策的要求，所有广告接受甲方的审查、监督，乙方所签订的广告业务，甲方按乙方提供的播出单及合同，及时安排播出。

　　4、乙方安排播出广告应签署合同和填播出单，对长期客户的广告，其合同必须具有广告主单位公章，否则甲方不安排播出;对乙方未填单的广告，甲方可拒绝安排播出。

　　5、乙方同意甲方安排部分电视节目带随片广告播出，随片广告内容以不影响和冲击本地广告市场为原则。如因乙方不同意随片广告，而使甲方电视节目不能播出，乙方应组织购置具有播映权的电视节目予以补充，因此而造成的各种费用或版权纠纷由乙方负责。

　　6、甲方允许乙方派代表参加“华东城市电视台广告协作体”、“全省城市电视台广告协作体”等每年召开的例会、年会，并履行相关义务，各协作体要求播出的联播广告，乙方可自行安排，所有收入归乙方所有。

　　7、甲方应保证乙方广告及时、准确播出，对因故错、漏播的广告，甲方应按客户(广告主)的合同要求在乙方正常广告时间内安排补播。造成乙方损失，经甲、乙双方核实后据实给予全额赔偿。

　　8、甲方保证除广告部外，台内其他各部门均不得承接播出各类形式的商业广告，否则应根据所播广告数量，按乙方广告价格给乙方结算。

　　9、合同期间如因政策法规变化，或有关部门明令禁止相关广告内容播出，甲乙双方可协商解决继续合作的相关事宜。

　　八、合同期内，乙方不得以XX电视台的名义对外从事任何有损电视台形象与利益的活动，否则甲方有权终止合同并追究乙方法律责任。

　　九、本合同履约期满后，如甲方仍需将广告时段对外发布代理权，在同等条件下，乙方有优先代理权。

　　十、违约责任：合同期内任何一方擅自终止本合同协议均视为违约，违约方应依法赔偿另一方因此而造成一切的经济损失。

　　十一、本合同未尽事宜双方协商解决。

　　十二、本合同一式四份，双方各执两份，每份具有同等法律效力。

　　甲方： 乙方：

　　法定代表人： 法定代表人：

　　年 月 日

关于承包合同4

　　甲、乙双方本着*等、互利和协商一致的原则，就南泉广场工程施工的劳务人工费事宜，达成本合同条款如下，双方共同遵照执行。

　　第一条：工程概况

　　(一) 工程名称：

　　(二) 工程地点：

　　(三) 施工面积：

　　第二条：承包范围

　　人工挖运土石方、回填土现浇砼工程(综合)、支模(含脚手架)、钢筋制作、安装预制构件制作、安装砌砖铺贴花岗石、广场砖、柱面、柱头、瓜米石地面及抹灰安砌青石路沿及草坪路沿二布六油防水层脚手架搭拆梯踏步贴面砌、缸砖粘贴建筑拆除(含除渣)、搭建临设零星估工等(除水电安装及绿化工程外的所有工程)。

　　第三条：承包金额

　　详见本合同附件所包含的单价及名分项包干价。

　　承包金额的构成=单价实收方量+上、下浮比例金额

　　本工程劳务人工费除绿化工程外，所有工程价格均已包括，不再另立项目，若有，现场根据实际情况确定。

　　本工程进场前乙方向甲方缴纳五佰元保证金，工程顺利进场15日后甲方退还保证金。主要分项工程单价附在本合同后面，作为合同附件。本单价已包含了管理费、工具费、交通费、保险费等一系列费用。

　　第四条：工期

　　(一) 工日期：年月日

　　(二) 竣工日期：年月日

　　第五条：施工技术要求

　　(一) 每一项工程开工前由甲方施工技术人员向乙方交底，并以书面形式由乙方代表签字。

　　(二) 乙方代表必须指挥工人按技术交底和施工规范施工。先作样板，达标后再施工。

　　(三) 第一道工序必须按交底、施工、检查、验收几个步骤进行，本工序完成验收合格后，方可进行下一工序工作。

　　第六条：双方责任及工作

　　(一) 甲方工作

　　1、 提供食宿条件：

　　2、 为乙方施工协调有关工作关系：

　　3、 派施工管理班子驻现场，对工程进度，工程质量及施工步骤进行安排，指导乙方施工，并对质量安全工作进行监督检查。

　　(二) 乙方工作

　　1、 严格执行合同中对工程工期、质量、安全的要求，调配甲方要求的相应工种及工人数量，服从施工人员的安排，按规范进行施工。

　　2、 加强对工人的管理，教育工人遵纪守法，办理流动人员务工的暂住证等相关手续。加强安全、防火、防盗意识。

　　3、 组织工人文明施工、钢筋工、电焊工等重要工种必须持证上岗，加强施工现场管理，做到工完场清。文明施工，周转材料包干使用。①.扣件按3%，②.u形扣按15%，③。钢管、钢模按0.5%包干，全奖全赔。

　　第七条：工程验收

　　(一) 工程质量，以国家工程质量检验评定标准的优良等级进行要求以分项工程优良确保分部工程优良，分部工程确保单位工程优良。

　　(二) 以甲方施工人员及监理工程师签证为验收依据。

　　(三) 因乙方造成的.质量问题返工，由乙方负责全部责任并承担其材料及人工费损失。

　　(四) 因甲方指挥错误造成的返工，由甲方按乙方已作部分的实际记工，以每人30元一天支付给乙方。

　　第八条：人工费支付

　　(一) 工程开工后，由甲方向乙方预支工人生活费，每人每月共借支代金卷250元，现金50元，每10天借支一次，总额控制。

　　(二) 每30天根据形象进度计算工作量，若达到预计工期则支付总工作量的70%人工费用，完成工作量超出计划量，则支付80%，达不到则支付60%。付款时必须扣除预支金额。如甲方不按时支付工资，乙方有权向甲方提出发放工资的要求或**。

　　(三) 工程竣工、验收合格、再计算总工作量，扣除总借支(预支代缴保险费)，交还借出的全部工具、设备、周转材料、剩余材料、生活用品等，扣除损毁、短缺部份赔偿后10日内付足总额的95%，余款一个月后付清。

关于承包合同5

　　(以下简称甲方)

　　(以下简称乙方)

　　根据《中华人民共和国合同法》，本着“*等互利，共同发展，双方共赢”的原则，为了明确双方的权力和义务，经双方友好合作上协议一致，同意签定以下合同。

　　一、承包形式为上交甲方年款。乙方承包后，只管经营管理，自付盈亏，开发新老客户维护市场，打开品牌知名度。卫生环保、社保等只交纳国税、地税、工人工资、水电费、电话费等经销费用全部由乙方负责。承包期限为壹年，自20_年12月日起至20_年11月日止。

　　二、每年上缴承包金额定为每个月乙方上交贰仟伍佰元人民币给甲方，本合同双方签定乙方应一次交完，每月承包金人民币贰仟伍佰元给甲方，一次性付清当月的承包金给甲方后方可继续承包，否则甲方有权终止本合同，并以违约处理，收回甲方的全部财产自己经营。合同期满后甲方应将押金贰仟元退还给乙方，双方的债权债务各自承担，互不相关。

　　三、乙方在经营期间所增加的美容美甲产品，以便承包期满后双方处理解决。乙方负责在甲方原有客户的基础上积极开发新客户，打开更广的销路，为双方创造更大的经济效益。承包期间甲方不再购买美容美甲产品。

　　四、在本合同承包经营期间乙方必须严格规范操作设备，为确保设备的正常良好运转，正常保养和维护的`费用和房租水电费、税收费等一切费用由乙方自付。负责客户保质保量保价经营合理。乙方一定要保证美容美甲产品出来的客户满意。

　　五、甲方负责把甲方原有的全部客户和经销商交乙方自己经营管理。在承包期间，如有相关部门检查抽检时，乙方必须及时通知甲方，甲方必须为乙方解决问题。

　　六、违约责任

　　1、甲方在乙方合同经营期间不得单方终止合同或转包他人，否则按合同法论处，负责赔偿1万元人民币给乙方做为违约金。

　　2、乙方在本合同期间不得擅自终止或转让他人，否则按合同法论处，负责赔偿1万元人民币给乙方做为违约金。甲方有权终止本合同。

　　七、本合同自双方签字盖章之日起生效。一式两份，甲方和乙方各执一份，双方应共同遵守履行，如违约者，按《合同法》论处。

　　八、本合同附件《设备清单》，《产品清单》各一份。

　　九、本合同期满后如果乙方不继续承包，乙方必须把甲方原有的设备原有的产品和原有的经销商客户全部交回给甲方。

　　十、合同期满后同等条件下乙方有优先权继续承包。

　　十一、本合同一经签字盖章具有法律效益，未尽事宜，经双方协商解决，如不能解决，由当地法院进行判决。

　　甲方(公章)：_________乙方(公章)：_________

　　法定代表人(签字)：_________法定代表人(签字)：_________

　　_________年____月____日_________年____月____日

关于承包合同6

　　甲方： (以下简称甲方)

　　乙方：xxxxx餐饮管理有限公司(以下简称乙方)

　　为适应企业后勤社会化的需求，提高食堂后勤和管理水*，减轻企业负担，甲、乙双方在遵守国家有关规定及遵守《中华人民共和国食品卫生法》的条件下，经充分协商，签订以下合同，以资共同遵守。

　　第一条 合同期限

　　合同期限为 年，自_______年_______月______日到______年_______月____日止。

　　第二条 营养和卫生标准

　　乙方提供的营养餐必须符合国家有关部门制定的卫生标准及营养标准。

　　第三条 人员组成

　　乙方必须配备专职管理人员、资深厨房、营养师等，并制定相应的管理办法。

　　第四条 收费及质量执行标准

　　1、 收费标准

　　：每客 元

　　：每客 元

　　2、 营养餐质量执行标准

　　：每客两荤一素一汤

　　：每客两荤两素一汤

　　其中：两荤为一主荤、一次荤。主菜每客标准为 克;次荤每客总重量标准为 克，其中荤菜不少于 克。每只素菜为 克。以上重量执行标准。

　　3、 营养餐制作及原料采购的质量要求：

　　营养餐制作必须严格按照国家有关规定，营养餐所采用的各类主副原料、调味品以及清洁剂必须符合国家食品法及相关法规要求，各种主副原料采购必须从国家工商部门认可的经销企业进货，严禁采购三无产品、变质过期产品。

　　4、 如早全面推进“放心菜”工程后，各营养餐提供商原料采购必须依照采购程序及规定进入“放心菜”采购点采购，乙方不得任何理由拒绝。

　　5、 餐费的缴付

　　(1) 甲方每月初按时向就餐职工收取，并入公司帐户。第二月初按实际就餐天数乘以就餐职工数乘以单价，在扣除上月能源等费用后，以支票形式付于乙方，乙方收取餐费时同时应出具相应税收部门监制发票给甲方。

　　第五条 菜单的制定

　　2、乙方必须严格按照已被确认菜单标准配制，不得随意更改，如确需更改的，应抱后勤办确认并通知甲方。

　　第六条 营养午餐制作及送达时间

　　1、营养午餐制作点必须具有国家***门颁发的卫生许可证;

　　2、生产供应午餐的场所及餐具必须符合国家有关部门制定的标准及食品***门的标准;

　　3、乙方派驻的从业人员必须具有有效健康书，每日必须晨检和健康询问并有记录;

　　4、乙方采购员必须到持有有效卫生许可证的经营单位采购食品及其原料，并按照国家有关规定进行索证;应相对固定食品采购的场所，以保证其质量。

　　严格禁止采购以下食品：

　　腐烂变质、溢脂、酸败、霉变、生虫、污秽不洁、混有异物或者其他感官性壮异常，含有毒有害物质或者被有毒、有害物质污染，可能对人体健康有害的食品;

　　未经兽医卫生检验或者检验不合格的肉类及其制品;

　　超过保质期限或不符合食品标准规定的定型包装食品;

　　其他不符合食品卫生标准和要求的食品。

　　、乙方每天以净菜形式进公司烹饪，作到热饭热菜;

　　6、每天上午______时至______时乙方需要将营养餐盒饭按时送至就餐厅内，并负责回收盒饭及扫净周围环境，清洁餐后残留垃圾，做到日产日清，垃圾蓄物罐须加盖。

　　7、乙方应将二人份午餐的`标本置于0~4度的冰箱内留存48小时，并填写留样记录，以便化验检查。

　　第七条 厨房及厨房设备的使用

　　甲方无偿提供厨房及厨房设备，乙方负责厨房及厨房设备的日常维护及支付维护费用，水电煤等费用——。乙方在本校制作的午餐仅限于供应本公司及工作人员，不得有对外经营行为。

　　第八条 服务费的支付

　　为保证学生用好餐，在学生用餐时，如有需要乙方可要求甲方派专人配合乙方负责管理好职工用餐，服务费的数量应根据学校实际配合服务的工作量大小，经甲。乙双方协商后并签订补充合同，由乙方支付给甲方。

　　第九条 保险

　　1、乙方必须参加 营养午餐保险，(保险费职工每客 元)，每月月底前将本月应缴保险费缴餐饮公司;保险的签约、缴纳保险费、理赔等工作均由餐饮公司统一办理。

　　第十条 厨房设备的交接

　　1、 乙方负责日常保养甲方提供的设备，包括陶器、玻璃器皿、刀具、餐具及厨房用具等，以确保工作正常进行，所需费用由乙方支出。

　　2、 乙方和甲方应在本合同实施前清点甲方所提供的设备和厨房用具，甲、乙双方的授权代表应在物品清单上签字。

　　3、 乙方在使用前应检查甲方提供的所有设备和用具，发现问题立即通知甲方。

　　4、 本合同终止前甲、乙双方应进行设备清点。

　　第十一条 厨房及厨房设备的清洁及修改

　　乙方负责厨房及厨房设备的清洁，并负责日常养护及维修，维修、保养费用由乙方支出。

　　第十二条 人员收益

　　1、 甲方原后勤在编人员———由乙方接受，并与其签订劳动合同，安排适当的工作和负责日常管理，其劳动报酬：

　　(1) 基本工资由甲方拨付乙方，再有乙方代付给个人。

　　(2) 劳动工资、奖金由乙方支付，与乙方人员同工同酬，并享受同等福利待遇

　　(3) 甲方在编人员的“四金”仍由公司代缴。

　　2、 乙方有权对编人员进行工作安排及考核，甲方原后勤人员因服从乙方管理。

　　第十三条 考评

　　1、

　　2、甲方有权在听取意见的基础上，每月对乙方进行营养午餐等方面的考评，并公司办。

　　3、 依照“管理办法”有权对乙方进入公司后的学生营养餐制作质量进行检查和考评。

　　4、 公司根据合同、检查情况及考评结果，可对是否应该终止合同，是否具备续约等情况向甲方提出建议。

　　第十四条 发生以下情况之一，将结束终止合同

　　1、 食品生产经营人员未取得健康证，而进入公司制作点制作营养午餐的行为。

　　2、 从业人员患有某些不得直接接触食品的疾病，乙方收到更换人员通知书不能按规定时间调离的。

　　3、 乙方生产的营养餐(盒饭)质量差，偷工减料，荤素菜数量不达标准在同一个制作点一个合同期内被查实三次的。

　　(1)主荤煮熟后重量低于 克/克 (三克*均分);

　　(2)其它荤素菜各项三客*均重量低于标准重量 %

　　4、 合同期该公司考评不合格，甲方应终止合同，由此造成的损失，由乙方负责

　　5、 被查实乙方将隔夜饭菜提供给职工食用的。

　　6、 被查实乙方在经营过程中，对公司工作人员有行贿行为。

　　第十五条 发生以下情况，立即终止合同

　　1、 被查实乙方违反本公司合同第六条第四款之行为的;

　　2、 本制作点发生食物中毒及其他食源性患事故的;

　　3、 有转包本合同之行为。

　　第十六条 其它

　　1、 乙方必须对职工加强防火、防盗和劳动防护安全教育，落事安全防范措施。如因乙方原因，发生火灾，工伤等事故，应由乙方全部负责。如造成公司财产及人员伤亡的，乙方应负责赔偿责任。

　　2、 甲方应对就餐人数进行统计，交餐饮公司，便于其安排生产。

　　3、 如休假等原因不就餐，甲方应提前二天告知餐饮公司。

　　4、 如有重大活动或者特殊情况，涉及营养餐供应，应与餐饮公司协商共同解决。

　　5、 如甲、乙双方另有协商或条款，在不在违反本合约内的前提下，应附于本合同后，享有与本合同同等法律效力。

　　第十七条 本合同(包括补充协议)一式二份，甲、乙双方各执一份。

　　第十八条 本合同甲、乙双方签订后，经双方审核盖章后生效。

　　第十九条 本合同未尽事宜，或甲、乙双方在履约过程中发生争议的。双方应协商解决。协商不成，可由签约地点法院仲裁。

　　甲方： (学校) 乙方：xxx餐饮管理有限公司

　　甲方代表： 盖章 乙方代表 盖章

　　日期：_________年______月______日

关于承包合同7

　　包方:____________________________________地址:____________ 邮码:____________ 电话:____________法定代表人:____________ 职务:____________

　　承包方:___________________________________地址:____________ 邮码:____________ 电话:____________法定代表人:____________ 职务:____________

　　双方根据中国有关法律规定,在合法自愿基础上,经协商签订本合同,共同遵守。

　　第一条 承包形式为上交利润递增包干。

　　第二条 承包期限自___年___月___日起至___年___月___日止,共___年。

　　第三条 上交利润数额

　　1.承包方上交利润包干基数为___元。

　　2.承包方按____递增____%比例上交利润。

　　3.承包方上交利润时间按____计算,即___年___月交___元;__年___月交___元;__年__月交__元;___年___月交___元;__年___月交___元。

　　第五条 国家指令性产品供应计划和生产计划

　　第六条 主要经济技术指标

　　1.__年末固定资产原值____万元,承包期间固定资产增值总额为___万元,其中__年__万元;__年__万元;___年___万元;___年___万元;___年___万元。

　　2.国家资产的维护___________;设备完好率____%;固定资产净值率___%。

　　3.新产品开发____项,主要新产品是___ 。

　　4.承包期间技术改造投资总额___元;___年为___元;__年为___元;___年为___元。

　　5.产品质量要求________。

　　6.主要物资能源消耗指标_____。

　　7.安全生产和双保指标_______。

　　8.出口创汇指标________。

　　9.产值指_____________

　　10.上交利润_______________ 。

　　第七条 贷款归还,

　　承包前的债权债务处理:_________。

　　第八条 双方权利和义务

　　(一)发包方:

　　1.应按承包合同规定,监督企业管理好资产,监督企业依法经营,照章纳税,履行合同;做好指导、协商、服务工作。

　　2.承包方因经营管理不善,在____时间内完不成上交利润____%,或严重违法经营,或____的,发包方会同有关部门核查后,可依法定程序解除承包合同或者更换经营者。

　　3.按合同规定兑现奖罚条款。

　　(二)承包方:

　　1.承包方的.经营者____是企业在承包期内的法定代表人,对企业的生产经营管理活动负有全面责任,按照《中华人民共和国全民所有制工业企业法》第45条规定行使职权。

　　2.在国家法律、政策、计划允许的范围内,承包方有权建立以经营者为首的生产经营管理系统。

　　3.承包方必须遵守国家法律,执行国家政策和计划,完成合同规定的各项指标和任务,维护国家、企业和职工的合法权益,正确处理企业内部的分配关系。

　　4.承包方完成或超额完成承包指标时,分别下列情况,对企业经营者进行奖励(1)_________。(2)______.(3)____.

　　5.承包方完不成承包指标时,分别下列情况,对企业经营者进行处罚:(1)_____________。(2)____________(3)_______________。

　　第九条 违约责任

　　1.发包方违约或非法干预,给承包方造成经济损失,相应调整当年上交利润或延长承包期限。

　　2.承包方完不成上交利润指标,除由经营者和其他负责人按合同规定赔偿外,不足部分以企业资金补足。

　　第十条 解决合同纠纷的方式:

　　执行本合同发生争议,由当事人双方协商解决。协商不成,按( )项处理:

　　(1)由____ 仲裁委员会仲裁。

　　(2)向____ 人民法院起诉。

　　第十一条 双方约定的其他事项本合同自____起生效。

　　合同正本一式两份,发包方、承包方各执一份,副本一式____份,分送____,____,____。

　　发 包 方:____

　　法定代表人:______年___月___日

　　承 包 方:___

　　法定代表人:_____年___月___日

关于承包合同8

　　甲方(发包方)：

　　乙方(承包方)：

　　身份证号码：

　　详细地址：

　　经甲、乙双方相互协商，将位于xx村xx组15个(3165*方米)扶贫项目蔬菜大棚的承包相关事宜达成如下协议：

　　1、合同有效限期为年，年月日起至年月日止。

　　2、承包费金额：每年每个大棚上缴承包费500元整。

　　3、交款方式：合同签订之日起乙方向镇人民**缴纳当年承包费，共计7500元，其余部分逐年缴纳，每年缴纳的承包费将用于当地作滚动扶贫发展资金。

　　4、甲方项目大棚位于xx镇xx村xx组。

　　5、大棚仅限于种植或养殖生产使用，乙方不得擅自改变其生产用途，不得私自拆改搭建其他建筑物，否则，甲方有权限期整改，到期不整改，甲方有权强制地拆除，并终止合同一切损失由乙方自行承担。

　　6、乙方要承包的大棚应加以保护，除自然灾害而外，其他人为造成的损失由乙方自行承担。

　　7、乙方不得将所承包的大棚转包给他人经营，一经发现甲方将解除乙方承包权，合同终止，大棚回收，因此而造成的'经济损失由乙方自行承担，承包费不予退回。

　　8、乙方要学*有关建立农业合作社方面的有关知识，熟练掌握大棚的种植或养殖技术，总结经验，以传、帮、带的方式和周边群众一起致富，达到共同致富的目的。

　　9、乙方用工时，必须使用xx村贫困劳动力，且日工资不得低于40元/天。

　　10、本合同一式五份，甲乙双方各执一份，其余三份送有关部门备案。

　　甲方：

　　乙方：

　　二〇xx年月日

关于承包合同9

　　发包人（甲方）：

　　承包人（乙方）：

　　兹有乡村荒山一处，因经费短缺，无力管理，经研究协商，决定由承包。特订立本合同，以资共同遵守。

　　一、该处荒山西起，东至，北起写，南至。共计亩。

　　二、经甲乙双方共同点数，荒山内现有杨树棵（其中成材树棵），李XX，均已挂果，其他杂树棵。

　　三、承包期为年。承包期间，乙方只能在荒山上植树，不得做其他经营，但乙方可以自主选择种树的种类，甲方不得干涉。前________年内，包括乙方，未经批准任何人不得随意砍伐现有树木，更不得毁林开荒，违者将追究有关人员责任。

　　四、乙方在承包期内，应严格执行开荒育林的方针，除加强管理、防火防盗外，每年应有计划地培育幼林棵。承包期结束之时。荒山上的'树木不得少于棵，否则少一棵罚款元。

　　五、乙方每年付给甲方荒山管理费元，甲方应提供开荒育林资源使用上的便利。承包期间如有被偷伐、毁损等情况。由乙方负责。

　　六、在承包期内，乙方经有关部门批准，可间伐树木，所得收入归乙方所有。

　　七、甲、乙双方协议制定荒沟管理规定，甲方需协助执行规定的实施。若有违反规定者，乙方应及时向甲方报告，乙方可要求甲方在半月内履行协助义务，甲方应追究责任人毁林等相关责任。甲方逾期不履行的，致使承包任务不能完成时。乙方可以解除合同。

　　八、在合同有效期内，未经双方协商同意，任何一方不得变更合同内容或无故中止合同，不得违反合同有关规定，否则应承担相应的赔偿责任。

　　甲方：村委会

　　代表人：（盖章）

　　乙方：（盖章

关于承包合同10

　　甲方：私人住宅建房人：

　　乙方：私人住宅建房工程总承包人：

　　一.根据《建筑法》，《合同法》及有关法律法规，甲乙双方在*等自愿，公*合理，互惠互利的原则下，通过双方协商就私人住宅建房工程达成协议，为规范建造私人住宅工程中双方的民事行为，特制定本合同规定，希望双方严格执行，共同遵守。

　　二.私人住宅建房工程是民用住宅建筑。本工程设计为砖混结构总价格约人民币陆万伍仟元整元。

　　三.本工程施工前，甲方必须保证通电，通水，通路，建筑面积*整，不能影响施工。与周边邻居因地界，建筑物，线路等纠纷由甲方出面解决。本工程施工方式为包工，面积价格一次性包死。工程必须严格按图纸设计施工，[地脚要求牢固科学化]，乙方不得随意改变图纸设计，未经甲方同意不得随便偷工，怎么方便就怎么做。

　　四.因施工过程中，发现设计问题，确实需要变更的，需双方协商一致，重新签定变更合同书后方能生效。否则甲方概不承认，不承担经济责任。

　　五.乙方在施工中必须做到安全生产，安全施工，要有足够的安全保障机制和措施，因乙方出现安全事故，甲方不承担一切责任。

　　六.乙方在施工中必须接受甲方人员的监工，并接受合理化建议并采纳。甲方要求乙方房屋墙壁不能做弯曲，要做到*整，角度要分明，美观。本工程预定工期为60天。房屋交付是内外水泥沙搓*。房屋不漏水。

　　七.本工程的.附属工程：大门，围墙，化粪池，外墙砖，贮藏室，院内硬化等项目不包括在本合同内，附属工程价格另议，价格商定后签定建造附属工程合同书。

　　工程付款方式

　　工程付款方式为现金支付。

　　施工人员及施工设备进场即付贰万元，主体工程完成付贰万元，全部做完清算。 工程在建设过程中，双方都要严格遵守合同，不得随意终止合同。如遇不可抗力的自然灾害，可终止合同进行清算。

　　工程在建设过程中，因市场发生变化，人员工资上涨或下降，必须严格遵守合同约定价格，不得随意涨价或压价。

　　工程未尽事宜，双方随时协商解决，并签定工程辅助合同书。 本合同确需修改必须经过甲乙双方协商，一致同意。

　　本合同一式两份，甲乙双方各执一份。

　　本合同自甲乙双方签字后生效，生效后甲乙双方必须共同遵守。

　　甲方：私人住宅建房人：(签字盖章)

　　乙方：私人住宅建房工程总承包人：(签字盖章)

　　年月日：

关于承包合同11

　　发包人： (以下简称甲方)

　　承包人： (以下简称乙方)___________________

　　为了明确工程内容和双方责任，本着互相协作、紧密配合、分工负责的原则，现经双方友好协商，在双方自愿以及完全清楚、理解本合同条款的基础上，按照《中华人民共和国合同法》及石家庄市有关规定，根据本工程的具体情况，签订本施工合同。

　　一、定义

　　1.1甲方：是发包人，华鼎伟业石家庄办事处

　　1.2乙方：是承包人，________________________

　　1.3本工程:指金刚集团车间工矿灯改造光源安装工程;具体详见经甲方确认的施工方案

　　1.4合同价款：指甲乙双方在本合同中约定，甲方用以支付乙方按照合同约定完成承包范围内全部工程的款项

　　1.5方案：经过甲方确认，且能满足乙方施工所需要的图纸(包括配套说明和有关资料)。

　　1.6不可抗力：指买卖双方在缔结合同时所不能预见的，并且它的发生及其后果是无法避免和无法克服的事件，诸如战争、瘟疫、严重火灾、洪水、台风、地震等;

　　二、合同文件解释次序

　　1、构成合同文件的内容，即：协议书及其附件

　　2、法律、法规、标准、规范

　　本工程施工及验收依据的规范和国家标准：国家、地方及行业规范和标准。

　　3、工程内容和承包范围

　　工程地点：石家庄市经济技术开发区世纪大道66号(即金刚集团)

　　工程名称：金刚集团车间工矿灯改造光源安装工程

　　承包范围：甲方确认金刚集团车间工矿灯改造光源安装工程。

　　4、工程工期及质量要求：

　　本工程工期要求：工期按日历 天数计算，以合同签订付工程款之日起开始计算工期，总工期__天，____年__月__日开始计算工期，竣工日期为_____年__月__日;工程质量须验收达到国家规范要求的合格标准。

　　五、合同价款及承包方式

　　1.本工程金刚集团车间工矿灯改造光源安装人工费包干,包干总价：￥______元(大写人民币：___________).

　　2.综合单价含人工费、安全文明施工费用、保险等全部费用。合同价款含包质量、包工期、包安全、包验收等费用。

　　3.综合单价含乙方在签订本合同前对本工程的施工方案、施工标准、技术说明、合同条件充分理解、本工程所在周围环境、交通道路等情况均已详细研究并充分了解，合同价款中的已按合同条款中的承包范围、质量标准、工期等要求充分考虑等各项因素并计算了全部费用，保证按合同要求完成全部内容。

　　4.如果按合同图纸及方案在实际施

　　工中取消某部分的施工，该部分相应的费用结算时予以扣除。如果在合同方案之外变更增加金额，并经甲方书面确认(要求工程管理中心、工程成本中心、甲方现场代表一致确认)同意结算时调整费用。

　　六、工程款支付与结算

　　施工验收完成后一次性结算

　　七、甲乙双方权利和义务：

　　甲方权利和义务：

　　1、协调乙方办理工程所需要的许可、执照或批准。

　　2、为乙方提供现场施工用水、用电接驳点，及10米升降机一台费用由甲方承担。

　　3、按合同规定支付工程款。

　　4、甲方协调乙方与其它施工单位交叉配合的工作。乙方必须按照规定的时间完成合同范围内工程的`施工，并保质保量。

　　5、当乙方的工期、质量、指令等的执行等未达到合同中有关要求时，甲方发出书面通知，要求乙方整改。

　　乙方权利和义务：

　　1、未经甲方同意，乙方不得将本工程转给第三方。

　　2、严格按施工图及合同要求的设备、材料规格型号进行安装

　　3、乙方完整及时执行甲方指令,并应严格执行有关质量和安全保证措施、组织措施、做好现场有关记录等情况。

　　4、乙方必须教育现场人员遵守甲方的有关工地管理规定，做到文明施工、安全生产。如工程出现质量安全事故，一切责任由乙方承担。

　　5、乙方必须严格按照国家、省、市等有关规定支付工人工资，不得拖欠或克扣。

　　6、乙方成品保护及其它

　　1)、施工前应对施工周围的建筑物品进行防护，以防止损坏，若有损坏则要复原或赔偿。

　　2)。施工过程中对光源保管不当造成的损失由乙方承担

　　八、进度、工期的管理及施工配合：

　　1、合同签订之日起，开始计算工期，__天内全部完工。

　　2、详细材料、设备到货及安装时间由乙方按照合同要求，并结合项目实际进展情况,合理安排并编制施工进度计划表。

　　3、由于乙方原因导致工期延长损失，其返工损失等费用由乙方承担，并承担工期延误的违约责任。

　　4、如果出于以下不可抗力事件原因：指买卖双方在缔结合同时所不能预见的，并且它的发生及其后果是无法避免和无法克服的事件，诸如战争、瘟疫、严重火灾、洪水、台风、地震等;经甲方和监理书面确认后，乙方有权延长工期。

　　九、保险

　　乙方应在工程开工前，以双方联合名义对下述事项办理保险并随后保持其有效，费用由乙方承担：

　　a)对工程、材料、生产设备和承包人设备的损失或损害;

　　b)双方承担责任的、由于乙方履行合同产生的对第三方或其财产的损失、损害、死亡或伤害，包括乙方对除工程外发包人财产的损害责任;

　　c)双方和任何发

　　包人代表对承包人人员的死亡或伤害的责任，但由发包人、任何发包人代表的疏忽产生的责任范围除外。

　　保险单应由保险人按甲方批准的条件发出，乙方应向甲方提供任何要求的保险单已生效并已支付保险费的证据。从保险人处收到的、与工程损失或损害相关的所有付款应由双方共同保有，用于修复这些损失或损害，或作为对不需要修复的损失或损害的补偿。

　　十、争端的解决

　　合同实施或与合同有关的一切争端应通过双方友好协商解决。如果协商无法解决，由甲方所在地的人民法院裁定。

　　十一、双方承诺

　　1、乙方向甲方承诺，按照合同约定进行施工、竣工，并履行本合同所约定的全部义。

　　2、甲方向乙方承诺，按照合同约定的期限和方式支付合同价款及其他应当支付的款项，并履行本合同所约定的全部义务。

　　十二、合同份数

　　本合同一式贰份，甲乙双方各执壹份，具有同等法律效力。

　　十三、未尽事宜

　　十四、合同生效

　　1、本合同经甲、乙双方盖章后即生效。

　　2、合同订立时间：_____年__月__日

　　甲方(公章)：_________乙方(公章)：_________

　　法定代表人(签字)：_________法定代表人(签字)：_________

　　_________年____月____日_________年____月____日

关于承包合同12

　　发包方： (以下简称甲方)

　　承包方： (以下简称乙方)

　　甲乙双方依照《中华人民共和国合同法》的有关规定，本着*等互利、自愿的原则，经双方充分协商，达成如下协议，特订立本合同，以便双方共同遵守：

　　一、甲方自愿将云霄县和*乡吉坂村滑石板山地(四至界限：东起王义华、王义*、杨庭先地埂;南至滑石板大沟;西至王云飞、王初明、王海正、苟清山地埂;北至路)。合计30亩山地承包给乙方种植果树(枇杷树)。

　　二、承包期限为 20年，自 20xx年 05 月 05日起至 20xx年 05 月 05日止。

　　三、承包费用为每亩每年200元，每年共计6000元(面积为30亩)，20年共计 120000元(大写：壹拾贰万元整)。

　　四、包费支付方式：于合同签订当日一次性付清：

　　五、在土地承包期限内，如有土地纠纷，有甲、乙双方共同负责解决。但乙方所承包的土地被依法征用、使用时，甲方不予负责。

　　六、乙方取得土地承包经营权后，只能用于国家法律、法规和政策允许的农林果用途。

　　七、在土地期限内，乙方有完全的自主经营权和对土地的管理使用权，并且享受国家林果政策补助(其余所有补助如退耕还林等属于甲方享受)。同时一切生产费用和损失均由乙方承担。

　　八、在承包期内，乙方有对土地的流转权，但需经甲方同意方可进行流转活动。

　　九、随同土地的承包，甲方将原铺设的水管的使用权一并交付乙方管理使用，乙方同时做好对水管维护管理和对水管的'更换，费用乙方负担，如有纠纷由甲方协助解决。

　　十、土地承包后，乙方要注意安全生产，若出现安全责任事故，一切责任由乙方承担。

　　十一、承包期满后，乙方在承包地上的一切地面附着物、设备(水池、电路等)、生产用房等，无偿归给甲方，乙方不得以任何理由毁坏、拆除。

　　十二、违约责任：

　　1、协议生效后，甲乙双方均不得违约，如有违约，有违约方支付对方总承包金额(20年承包费)2倍的违约金。

　　2、甲方违约造成乙方损失的。除上述规定外，还应承担造成的损失和支付造成实际损失的当地同期银行利息3倍的处罚。

　　十三、协议生效后，如有特殊情况需要变更和解除合同的，由双方协商解决。

　　十四、本合同一式三份，签字盖章后生效，并各持一份。

　　十五、未尽事宜，甲乙双方协商解决。

　　甲方(公章)：_________

　　乙方(公章)：_________

　　法定代表人(签字)：_________

　　法定代表人(签字)：_________

　　_________年____月____日

　　_________年____月____日

关于承包合同13

　　甲 方：____________________________________

　　地 址：____________

　　邮码：____________

　　电话：____________

　　法定代表人：____________

　　职务：____________

　　乙 方：____________________________________

　　地 址：____________

　　邮码：____________

　　电话：____________

　　法定代表人：____________

　　职务：____________

　　为了促进植树造林事业，加速绿化速度，满足对苗源的需要，经甲乙双方充分协商，特订立本合同，以便双方共同遵守。

　　第一条 承包内容、苗圃面积和地点

　　1.甲方将____树苗、____树苗、____树苗……的裁培发包给乙方承担。

　　2.乙方根据承包任务划出____亩____分土地作为____苗圃。

　　3.地点：____。

　　第二条 承包期限

　　承包期限为____年，从____年____月____日起，到____年____月____日止。

　　第三条 甲乙双方的权利义务

　　1.在承包期内，乙方共为甲方裁培____树苗____株，____树苗____株，____树苗____株，……。其中，第一年出圃____树苗____株，____树苗____株，____树苗____株，……，第二年出圃……。

　　2.甲方向乙方提供____树种____斤，____树种____斤……，树种的出苗率应达到____%以上；____树秧____株，____树秧____株，……，树秧长____寸以上，不得有黑根、烂根的树秧。在承包期间，甲方应向乙方提供裁培树苗资金____元，其中，第一年拨给____元，第二年拨给____元。甲方向乙方拨款和提供化肥时间，均为每年的____月____日以前。

　　3.甲方应向乙方无偿传授各种树苗的裁培技术，提供有关育苗的参考资料，每季度派技术员指导不少于____次。

　　4.苗木出圃时，乙方应保证____树苗高不低于____米，地表直径不少于____公分；____树苗高不低于____米，地表直径不少于____公分，……。各种树苗均不得有烂根、黑根，无严重病虫害。

　　5.乙方负责按品种、按量、按质、按时出圃树苗，由甲方于每年的____月____日以前负责包销完。每株树苗价格为____树苗____元，____树苗____元，____树苗____元，……，价款由甲方与购方统一结算，乙方应根据甲方的发苗提单向购方发苗，出圃树苗的包捆由乙方负责。

　　6.购方购买数量较多的树苗时，由甲、乙、购三方对出圃树苗作抽样检查，对质量不符部分，由乙方按比例补齐。

　　7.树苗销售完毕，双方应于____天以内办完结算手续，销售树苗款按____：____分成，甲方得____%，乙方得____%。树苗售价如因有关部门调价而上升或下降，双方应按比例增加或减少。

　　第四条 违约责任

　　1.甲方如不按合同规定向乙方提供合格的树种树秧，应按不合格部分树种树秧价值的.____%向乙方偿付违约金，并须相应减少乙方栽培树苗的数量。如果因此造成乙方损失的，还应赔偿乙方的损失。

　　2.甲方如不按合同规定及时向乙方提供栽培树苗资金和化肥，应比照银行关于延期付款的规定，向乙方偿付违约金，并相应减少或免除乙方栽培树苗的义务。甲方如不能按时按量销售树苗，应根据合同规定的树苗售价，按乙方应该得到的提成比例，向乙方付给酬金。

　　3.乙方如不能按合同规定生产出合格的树苗，少生产一株，应向甲方偿付违约金____元；乙方如不按合同规定的时间向购方发放树苗，每100株树苗迟发一天，应向甲方偿付违约金____元；乙方如私自出售树苗，出售一株，应向甲方偿付违约金____元。

　　第五条 不可抗力

　　如因不可抗力的自然灾害，造成乙方承包栽培树苗的损失，经调查证实后，甲方应据实减、免乙方的义务。

　　第六条 双方议定的其他事项

　　本合同从承包之日起生效。合同期满后双方如原意继续合作，必须重新订立承包合同。合同执行期间，任何一方不得随意变更或解除合同。在合同执行中如有未尽事宜，应由双方共同协商，作出补充规定。补充规定与本合同具有同等效力。

　　第七条 本合同正本一式二份，甲乙双方各执一份；(如经公证或鉴证，应送公证或鉴证机关)……等单位各留存一份。

　　甲 方：____________________________

　　代表人：___________

　　____年____月____日

　　乙 方：____________________________

　　代表人：____________

　　____年____月____日

关于承包合同14

　　发包方（以下称甲方）：

　　承包方（以下称乙方）：

　　根据《中华人民共和国合同法》和《中华人民共和国建筑法》及其它有关法律、行政法规，为明确双方在施工过程中的权利、义务，经双方协商自愿签订本合同。

　　第一条工程项目

　　一、工程名称：麻城宋埠40MW光伏发电项目光伏板安装工程

　　二、工程地点：麻城宋埠

　　三、承包方式：包工、包机械、包安全

　　第二条工程期限

　　一、合同工期总日历天数10天

　　第三条工程价款、结算及付款方式

　　本合同实行固定单价按实结算，经双方约定，光伏板安装工程按每组300元/组（一组24块电池板)。

　　1、乙方施工完成并经甲方验收合格后，甲方确认工程量后，对其进行费用的核定。

　　3、工程量的确认，所有工程量需双方到现场进行核对，达到标准的`按单价x安装组数进行费用结算。

　　4、费用支付，施工结束后，甲方10日内支付相关工程费用.

　　第四条甲乙方责任

　　1、甲方需把料运至安装现场。

　　2、乙方安装光伏板必须达到组与组之间高差不大于1cm。

　　3、乙方安装光伏板在每组中需要保证整组光伏板在一个水*面上。

　　4、乙方需每天对自己成员进行安全检查，保证施工现场零事故。

　　5、乙方需对自己完成的成果进行保护，如现场发生破损，乙方需无条件进行维修。

　　第五条安全施工

　　乙方必须注意安全事项，保证安装前对其相关人员进行安全教育。由于乙方安全措施不力造成事故的责任和因此发生的费用，由乙方承担。

　　第六条奖惩责任

　　1、如8月20日前安装达到1MW光伏板安装，则按1MW=50000元标准进行结算。

　　2、协议一方擅自解除或终止本合同的，违约方应按工程款的20%向守约方支付违约金。

　　第七条纠纷解决办法

　　因本合同产生纠纷，如协商无法解决，双方均有权向甲方所在地人民法院提起诉讼。

　　第八条附则

　　二、本合同一式二份，甲乙双方各执一份，自双方代表签字。

　　甲方：乙方：

　　代表：代表：

　　年_____月_____日年_____月_____日

关于承包合同15

　　甲方：_________________乙方：_________________

　　为明确双方的义务，维护双方的权利，经双方协商一致签订本合同。

　　一、甲方负责为乙方提供以下服务：

　　1、快件查询与跟踪；

　　2、如需开发票按6%征收税费；

　　3、及时公布本网络的有关政策法规。

　　二、乙方承包区域为：___________________

　　三、乙方承包时间________年，从________年____月____日至________年____月____日止。

　　四、乙方向甲方缴纳承包款为：上月营业额的，每月一交，每月____日前交清，缴纳押金10000元（合计人民币壹万元整）。如拒绝付款或拖延付款，甲方有权收回承包区域。

　　五、乙方承包期间不得转卖、转租或中途退出，否则甲方有权收回承包区域并没收全部押金及承包款。

　　六、乙方在甲方公司中转的快件所产生的中转费必须次日付清，如有拒付或拖延付款的，甲方有权不予中转。

　　七、乙方承包期间，必须严格遵守公司规定，服从公司及上海XX公司指示。必须统一使用圆通面单、圆通信封和圆通塑料袋，如不符合规定，甲方不予中转。

　　八、双方在经营中如发现丢件，延误或不可抗拒因素造成快件遗失等情况，则按XX网络管理条例处理，理赔标准按XX网络管理条例执行，相关理赔金额及赔款时间按上海XX公司仲裁部仲裁为准。

　　九、乙方到甲方中转的快件必须在甲方规定的时间送达甲方公司中转，乙方的派送件必须在甲方规定的时间准时领取并及时派送，如不按规定或者延误产生的一切后果乙方自负。

　　十、乙方承包时间到期后，甲方应退还其所有押金。（注：押金在乙方的所有派件过了查询期后再退）。

　　一、为了便于查询，乙方每天派件的签收回单必须当天准时上交到上海XX公司，发现遗漏或者遗失的`，一切后果由乙方自负。

　　二、乙方派件中如有到付款或者代收货款，必须当天缴纳到上海XX公司的相关负责人处，如不按时上交或者不交的，一切后果由乙方自负。

　　三、乙方如果跨区取件或者代收其他快递公司的件到公司中转，一旦XX公司或者分公司查出，，一切后果由乙方自负。

　　四、本合同生效之日起，乙方属自主经营，自负盈亏。一切人员配备、交通、工具、人身安全等均与甲方无关，甲方不提供任何生活服务。乙方经营必须符合上海XX公司网络管理条例规定。必须合法经营，违反规定造成的一切经济、名誉损失由乙方自行承担，并连带承担因乙方违反规定造成甲方的经济损失。

　　五、乙方必须在合同终止前两个月通知甲方，如需继续承包，应及时办理续包手续。终止合同应提前参个月通知甲方，甲方有权在末期二个月派公司业务员进行交接新老客户、熟悉客户业务情况，乙方有责任配合公司，必须坦诚相待，但快递业务经营权还是归乙方所有，直至合同终止。

　　六、合同未定事宜，双方协商解决。

　　七、双方都必须严格遵守并履行合同中的各项条款。

　　八、本合同一式两份，甲乙双方各执一份，双方签字后即日起生效。

　　甲方签字（盖章）：_________________乙方签字（盖章）：________

　　_________________年____月____日________年____月____日

球场承包合同菁选（扩展7）

——承包合同承包合同菁选

承包合同承包合同7篇

　　随着广大人民群众法律意识的普遍提高，我们用到合同的地方越来越多，在达成意见一致时，制定合同可以享有一定的自由。你所见过的合同是什么样的呢？下面是小编整理的承包合同承包合同，供大家参考借鉴，希望可以帮助到有需要的朋友。

承包合同承包合同1

　　订立合同双方：委托单位：xx县xx国营（或集体）林场，以下简称甲方；

　　护林单位：xx县xx乡xx村xx村民，以下简称乙方。

　　为了保护林业资源，减少山林火灾，防止盗伐林木，促进林木速生丰产，特订立本护林承包合同，以供双方遵守。

　　第一条 护林面积及方位

　　甲方将xx山的xx亩林木承包给乙方看护管理，其中，成林xx亩，中幼林xx亩。该片林木北起xx至xx，南起xx至xx，东起xx至xx，西起xx至xx。

　　第二条 承包期限

　　承包有效期为xx年，从xx年xx月xx日起至xx年xx月xx日为止。

　　第三条 报酬及收益分配

　　１．现有成材林，如甲方在xx年以前砍伐的，甲方按每立方米xx元付给乙方护林费；xx年以后至承包期届满以前砍伐的，甲方按每立方米xx元付给乙方护林费。（护林费也可采取工资形式付给）

　　２．中幼林间伐材（指胸径在xx厘米以下的规格）和林木修枝材，由乙方采伐，在甲方派员参加下按xx：xx比例分成，甲方得xx成，乙方得xx成。

　　３．护林区内杂木柴草归乙方受益，但不得伤害植被。

　　４．乙方抓获盗伐林木者，按每盗伐一株xx元罚款。所罚款项，甲乙双方按xx：xx分成，被盗伐成材木归甲方所有。

　　第四条 甲方的义务

　　１．甲方交给乙方的护林区必须四至清楚，山林没有所有权争议。

　　２．甲方必须适时派技术人员对乙方进行技术指导。

　　３．甲方砍伐成木验收后xx日内，必须向乙方支付护林费。

　　第五条 乙方的义务

　　１．保护山林资源不受破坏，在护林区内，不准开荒种植作物，不准采石、采砂、取土和埋葬坟墓，严禁盗伐林木，防止山林火灾。

　　２．乙方必须服从甲方的护林指导，接甲方的要求进行补植、间伐、修枝、施肥、防治病虫害、开设防火沟路、封山育林及人工促进等。

　　３．自本合同生效之日起xx日内，乙方应选派责任心强、身体健康、在群众中有一定威信的村民xx名组成护林队，订立护林公约。并经常对所属村民进行遵纪守法、爱护山林思想教育．。

　　第六条 违约责任

　　１．如在护林区内林木被盗伐乙方未抓获盗伐林木者，乙方除应原地补植外，成材木被盗伐一株，按其根径计算大小，罚乙方以国家木材价格的.xx倍赔给甲方；中幼林木被盗伐一株，罚乙方赔偿甲方xx元。

　　２．由于乙方失职引起山林火灾，乙方除应原地补植外，烧毁成材木数，乙方应按国家木材价格赔偿甲方；烧毁中幼林木数，乙方除应即时补植外，每株赔偿甲方xx元。

　　３．护林区内，如有人采石、取砂、取土或埋葬坟墓，罚乙方赔偿甲方xx元。

　　４．甲方交给乙方管理的护林区如有所有权争议，造成乙方经济损失，由甲方负责赔偿。

　　５．甲方不按期付给乙方护林费，逾期一日，应按该护林费的xx‰向乙方偿付违约金。

　　６．甲方不按时派出技术人员对乙方进行指导，造成乙方的经济损失，由甲方负责赔偿。

　　第七条 不可抗力

　　如因不可抗力的自然灾害，造成乙方护林地带林木的损失，经调查证实后，不以乙方违约论。

　　第八条 其它

　　xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx。

　　本合同自承包开始之日起生效，合同期届满即失效。合同期满后双方如认为有继续承包之必要，必须另订合同。

　　甲乙双方不得擅自变更或解除合同，合同不因双方代表人的变更而变更。合同执行中如有未尽事宜，应由双方共同协商，作出补充规定。补充规定与本合同具有同等效力。

　　本合同正本一式二份，甲乙双方各执一份；合同副本一式xx份，分送县林业局、乡**、县银行（如经公证或鉴证，应送公证或鉴证机关）········等单位各留存一份。

　　甲方：xxxxxx县xxxx林场（公章）

　　代表人：xxxxxxxxxxxxxx（盖章）

　　地址：xxxxxxxxxxxxxxxxxx

　　开户银行：xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

　　帐号： xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

　　乙方：xx县xx乡xx村xx组或村民xx（公章）

　　代表人：xxxxxxxxxxxx（盖章）

　　开户银行：xxxxxxxxxx

　　帐号：xxxxxxxxxxxx

　　xx年xx月xx日订

承包合同承包合同2

　　出包方（甲方）：

　　承包方（乙方）：

　　出包方根据承包方需要，同意将其车牌号 号出租车承包给承包方使用，经双方协商订立如下条款：

　　一、承包期定为一年，自___年___月___日起至___年___月___日止。

　　二、承包金每月 元，一年承包金 元，从合同生效日起计算。承包金按月缴纳，每月 日前将月承包金上交出包方。如拖欠超过20日，出租方将车收回，抵押金不予返还。押金为人民币 元，押金在合同到期时无息返回乙方。

　　三、承包期内，承包方负责车辆的维修费、车辆使用管理费、二保险测费、检车费、违章罚款等一切费用。

　　四、承包方要负责对所承包车辆进行维修护养，在承包合同期满，退包时如给车辆设备造成损坏，承包方应负责修复原判或赔偿，修复期间影响营运的费用由承包方负责。

　　五、承包方在承包合同期满，如果继续承包，应在承包期结束前三十天向出包方提出协商，否则出包方将按合同规定的期限终止合同，将车收回。

　　六、承包期内发生交通事故、违章等，赔偿及罚款等全部由承包方负责。

　　七、违约责任。出包方不得擅自将车收回，否则将按承包金的'双倍赔偿承包方。承包方不得擅自将车收回，否则将按承包金的双倍赔偿承包方。承包方必须按合同规定的时间承包车辆，不得退包、转包，如违反合同，将抵押金额的双倍赔偿出包方。

　　八、承包期间，发生一切纠纷，由__区法院裁决。

　　九、本合同一式两份，双方各执正本一份。

　　甲方（公章）：_________ 乙方（公章）：_________

　　法定代表人（签字）：_________ 法定代表人（签字）：_________

　　_________年____月____日 _________年____月____日

承包合同承包合同3

　　订立合同双方：

　　委托单位：xxxxxxxx县xxxxxxxx国营（或集体）林场，以下简称甲方；

　　护林单位：xxxxxxxx县xxxxxxxx乡xxxxxxxx村xxxxxxxx村民，以下简称乙方。

　　为了保护林业资源，减少山林火灾，防止盗伐林木，促进林木速生丰产，特订立本护林承包合同，以供双方遵守。

　　第一条护林面积及方位

　　甲方将xxxxxxxx山的xxxxxxxx亩林木承包给乙方看护管理，其中，成林xxxxxxxx亩，中幼林xxxxxxxx亩。该片林木北起xxxxxxxx至xxxxxxxx，南起xxxxxxxx至xxxxxxxx，东起xxxxxxxx至xxxxxxxx，西起xxxxxxxx至xxxxxxxx。

　　第二条承包期限

　　承包有效期为xxxx年，从xx年x月x日起至xx年x月x日止。

　　第三条报酬及收益分配

　　１．现有成材木，如甲方在xxxxxxxxxxxx年以前砍伐的，甲方按每立方米xxxxxxxx元付给乙方护林费；xxxxxxxx年以后至承包期届满以前砍伐的，甲方按每立方米xxxxxxxx元付给乙方护林费。

　　（护林费也可采取工资形式给付）

　　２．中幼林间伐材（指胸径在xxxxxxxx公分以下的规格）和林木修枝材，由乙方采伐，在甲方派员参加下按xxxxxxxx∶xxxxxxxx比例分成，甲方得xxxxxxxx成，乙方得xxxxxxxx成。

　　３．护林区内杂木些草归乙方受益，但不得伤害植被。

　　４．乙方抓获盗伐林木者，按每盗伐一株xxxxxxxx元罚款。所罚款项，甲乙双方按xxxxxxxx∶xxxxxxxx分成，被盗伐成木归甲方所有。

　　第四条甲方义务

　　１．甲方交给乙方的护林区必须四至清楚，山林没有所有权争议。

　　２．甲方必须适时派技术人员对乙方进行技术指导。

　　３．甲方砍伐成木验收后xxxxxxxx日内，必须向乙方支付护林费。

　　第五条乙方义务

　　１．保护山林资源不受破坏，在护林区内，不准开荒种植作物，不准采石、采砂取土和埋葬坟墓，严禁盗伐林木，防止山林火灾。

　　２．乙方必须服从甲方的护林指导，按甲方的要求进行补植、间伐、修枝、施肥、防治病虫害，开设防火沟路、封山育林及人工促进等。

　　３．自本合同生效之日起xxxxxxxx日内，乙方应选派责任心强、身体健康、在群众中有一定威信的.村民xxxxxxxx名组成护林队，订立护林公约。并经常对所属村民进行遵纪守法、爱护山林的思想教育。

　　第六条违约责任

　　１．如在护林区内林木被盗伐乙方未抓获盗伐林木者，乙方除应原地补植外，成材木被盗伐一株，按其根径计算大小，罚乙方以国家木材价格的xxxxxxxx倍赔偿给甲方；中幼林木被盗伐一株，罚乙方赔偿甲方xxxxxxxx元。

　　２．由于乙方失职引起山林火灾，乙方除应原地补植外，烧毁成木数，乙方应按国家木材价格赔偿甲方；烧毁中幼林木数，乙方除应即时补植外，每株赔偿甲方xxxxxxxx元。

　　３．护林区内，如有人采石、取砂、取土或埋葬坟墓，罚乙方赔偿甲方xxxxxxxx元。〖〗

　　４．甲方交给乙方管理的护林区如有所有权争议，造成乙方经济损失，由甲方负责赔偿。

　　５．甲方不按期给付乙方护林费，逾期一日，应按该护林费的xxxxxxxx‰向乙方偿付违约金。

　　６．甲方不按时派出技术人员对乙方进行指导，造成乙方的经济损失，由甲方负责赔偿。

　　第七条不可抗力

　　如因不可抗力的自然灾害，造成乙方护林地带林木的损失，经调查证实后，不以乙方违约论。

　　第八条其它

　　本合同自承包开始之日起生效，合同期届满即失效。合同期满后双方如认为有继续承包之必要，必须另订合同。

　　甲乙双方不得擅自变更或解除合同，合同不因双方代表人的变更而变更。合同执行中如有未尽事宜，应由双方共同协商，作出补充规定。补充规定与本合同具有同等效力。

　　本合同正本一式二份，甲乙双方各执一份；合同副本一式xxxxxxxx份，分送县林业局、乡**、县银行（如经公证或鉴证，应送公证或鉴证机关）……等单位各留存一份。

　　·小区绿化承包合同·卫生承包合同·广告承包合同·土建承包合同

　　甲方：xxxxxxxx县xxxx林场（公章）

　　代表人：xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx（盖章）

　　地址：xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

　　开户银行：xxxxxxxxxxxxxxxx

　　帐号：xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

　　乙方：xxxxxxxx县xxxxxxxx乡xxxxxxxx村xxxxxxxx组或村民xxxxxxxx（公章）

　　代表人：xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx（盖章）

　　开户银行：xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

　　帐号：xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

　　xx年x月x日

承包合同承包合同4

　　订立合同双方：

　　委托单位：xxxxxxxx县xxxxxxxx国营(或集体)林场，以下简称甲方;

　　护林单位：xxxxxxxx县xxxxxxxx乡xxxxxxxx村xxxxxxxx村民，以下简称乙方。

　　为了保护林业资源，减少山林火灾，防止盗伐林木，促进林木速生丰产，特订立本护林承包合同，以供双方遵守。

　　第一条 护林面积及方位

　　甲方将xxxxxxxx山的xxxxxxxx亩林木承包给乙方看护管理，其中，成林xxxxxxxx亩，中幼林xxxxxxxx亩。该片林木北起xxxxxxxx至xxxxxxxx，南起xxxxxxxx至xxxxxxxx，东起xxxxxxxx至xxxxxxxx，西起xxxxxxxx至xxxxxxxx。

　　第二条 承包期限

　　承包有效期为xxxx年，从xx年x月x日起至xx年x月x日止。

　　第三条 报酬及收益分配

　　1.现有成材木，如甲方在xxxxxxxxxxxx年以前砍伐的，甲方按每立方米xxxxxxxx元付给乙方护林费;xxxxxxxx年以后至承包期届满以前砍伐的，甲方按每立方米xxxxxxxx元付给乙方护林费。

　　(护林费也可采取工资形式给付)

　　2.中幼林间伐材(指胸径在xxxxxxxx公分以下的规格)和林木修枝材，由乙方采伐，在甲方派员参加下按xxxxxxxx∶xxxxxxxx比例分成，甲方得xxxxxxxx成，乙方得xxxxxxxx成。

　　3.护林区内杂木些草归乙方受益，但不得伤害植被。

　　4.乙方抓获盗伐林木者，按每盗伐一株xxxxxxxx元罚款。所罚款项，甲乙双方按xxxxxxxx∶xxxxxxxx分成，被盗伐成木归甲方所有。

　　第四条 甲方义务

　　1.甲方交给乙方的护林区必须四至清楚，山林没有所有权争议。

　　2.甲方必须适时派技术人员对乙方进行技术指导。

　　3.甲方砍伐成木验收后xxxxxxxx日内，必须向乙方支付护林费。

　　第五条 乙方义务

　　1.保护山林资源不受破坏，在护林区内，不准开荒种植作物，不准采石、采砂取土和埋葬坟墓，严禁盗伐林木，防止山林火灾。

　　2.乙方必须服从甲方的护林指导，按甲方的要求进行补植、间伐、修枝、施肥、防治病虫害，开设防火沟路、封山育林及人工促进等。

　　3.自本合同生效之日起xxxxxxxx日内，乙方应选派责任心强、身体健康、在群众中有一定威信的村民xxxxxxxx名组成护林队，订立护林公约。并经常对所属村民进行遵纪守法、爱护山林的思想教育。

　　第六条 违约责任

　　1.如在护林区内林木被盗伐乙方未抓获盗伐林木者，乙方除应原地补植外，成材木被盗伐一株，按其根径计算大小，罚乙方以国家木材价格的xxxxxxxx倍赔偿给甲方;中幼林木被盗伐一株，罚乙方赔偿甲方xxxxxxxx元。

　　2.由于乙方失职引起山林火灾，乙方除应原地补植外，烧毁成木数，乙方应按国家木材价格赔偿甲方;烧毁中幼林木数，乙方除应即时补植外，每株赔偿甲方xxxxxxxx元。

　　3.护林区内，如有人采石、取砂、取土或埋葬坟墓，罚乙方赔偿甲方xxxxxxxx元。

　　4.甲方交给乙方管理的护林区如有所有权争议，造成乙方经济损失，由甲方负责赔偿。

　　5.甲方不按期给付乙方护林费，逾期一日，应按该护林费的xxxxxxxx‰向乙方偿付违约金。

　　6.甲方不按时派出技术人员对乙方进行指导，造成乙方的.经济损失，由甲方负责赔偿。

　　第七条 不可抗力

　　如因不可抗力的自然灾害，造成乙方护林地带林木的损失，经调查证实后，不以乙方违约论。

　　第八条 其它

　　xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx。

　　本合同自承包开始之日起生效，合同期届满即失效。合同期满后双方如认为有继续承包之必要，必须另订合同。

　　甲乙双方不得擅自变更或解除合同，合同不因双方代表人的变更而变更。合同执行中如有未尽事宜，应由双方共同协商，作出补充规定。补充规定与本合同具有同等效力。

　　本合同正本一式二份，甲乙双方各执一份;合同副本一式xxxxxxxx份，分送县林业局、乡**、县银行(如经公证或鉴证，应送公证或鉴证机关)……等单位各留存一份。

　　甲方：xxxxxxxx县xxxx林场(公章)

　　代表人：xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx(盖章)

　　地址：xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

　　开户银行：xxxxxxxxxxxxxxxx

　　帐号：xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

　　乙方：xxxxxxxx县xxxxxxxx乡xxxxxxxx村xxxxxxxx组或村民xxxxxxxx(公章)

　　代表人：xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx(盖章)

　　开户银行：xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

　　帐号：xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

　　xx年x月x日

承包合同承包合同5

　　委托单位：xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx县xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx国有（或集体）林场，以下简称甲方

　　护林单位：xxxxxxxxxxxxxxxx县xxxxxxxxxxxxxxxx乡xxxxxxxxxxxxxxxx村xxxxxxxxxxxxxxxx村民，以下简称乙方

　　为了保护林业资源，减少山林火灾，防止盗伐林木，促进林木速生丰产，特订立本护林承包合同，以供双方遵守。

　　第一条 护林面积及方位

　　甲方将xxxxxxxxxxxxxx山的xxxxxxxx亩林木承包给乙方看护管理，其中，成林xxxxxxxxxxxxxx亩，中幼林xxxxxxxxxxxxxx亩。该片林木北起xxxxxxxx至xxxxxxxxxxxx，南起xxxxxxxx至xxxxxxxx，东起至xxxxxxxx，西起xxxxxxxx至xxxxxxxx。

　　第二条 承包期限

　　承包有效期为xxxxxxxx年，从xx年x月x日起至xx年x月x日为止。

　　第三条 报酬及收益分配

　　1．现有成材林，如甲方在xxxxxxxx年以前砍伐的，甲方按每立方米xxxxxxxx元付给乙方护林费；xxxxxxxx年以后至承包期届满以前砍伐的，甲方按每立方米—元付给乙方护林费。

　　（护林费也可采取工资形式付给）

　　2．中幼林间伐材（指胸径在xxxxxxxx厘米以下的规格）和林木修枝材，由乙方采伐，在甲方派员参加下按xxxxxxxxxx：xxxxxxxxxx比例分成，甲方得xxxxxxxxxxxx成，乙方得xxxxxxxxxxxx成。

　　3．护林区内杂木柴草归乙方受益，但不得伤害植被。

　　4．乙方抓获盗伐林木者，按每盗伐一株xxxxxxxx元罚款。所罚款项，甲乙双方按xxxxxxxx:xxxxxxxx 分成，被盗伐成材木归甲方所有。

　　第四条 甲方的义务

　　1．甲方交给乙方的护林区必须四至清楚，山林没有所有权争议。

　　2．甲方必须适时派技术人员对乙方进行技术指导。

　　3．甲方砍伐成木验收后xxxxxxxx日内，必须向乙方支付护林费。

　　第五条 乙方的义务

　　1．保护山林资源不受破坏，在护林区内，不准开荒种植作物，不准采石、采砂、取土和埋葬坟墓，严禁盗伐林木，防止山林火灾。

　　2．乙方必须服从甲方的护林指导，接甲方的'要求进行补植、间伐、修枝、施肥、防治病虫害、开设防火沟路、封山育林及人工促进等。

　　3．自本合同生效之日起xxxxxxxx日内，乙方应选派责任心强、身体健康、在群众中有一定威信的村民xxxxxxxx名组成护林队，订立护林公约。并经常对所属村民进行遵纪守法、爱护山林的思想教育。

　　第六条 违约责任

　　1．如在护林区内林木被盗伐乙方未抓获盗伐林木者，乙方除应原地补植外，成材木被盗伐一株，按其根茎计算大小，罚乙方以国家木材价格的xxxxxxxx＿倍赔给甲方；中幼林木被盗伐一株，罚乙方赔偿甲方xxxxxxxx元。

　　2．由于乙方失职引起山林火灾，乙方除应原地补植外，烧毁成材木数，乙方应按国家木材价格赔偿甲方；烧毁中幼林木数，乙方除应即时补植外，每株赔偿甲方元。

　　3．护林区内，如有人采石、取砂、取土或埋葬坟墓，罚乙方赔偿甲方元。

　　4．甲方交给乙方管理的护林区如所有权争议，造成乙方经济损失，由甲方负责赔偿。

　　5．甲方不按期付给乙方护林费，逾期一日，应按该护林费的xxxxxxxxxxxxxx％向乙方付偿付违约金。

　　6．甲方不按时派出技术人员对乙方进行指导，造成乙方的经济损失，由甲方负责赔偿。

　　第七条 不可抗力

　　如因不可抗力的自然灾害，造成乙方护林地带林木的损失，经调查证实后，不以乙方违约论。

　　第八条 其他

　　本合同自承包开始之日起生效，同期届满即失效。合同期满后双方如认为有继续承包之必要，必须另订合同。

　　甲乙双方不得擅自变更或解除合同，合同不因双方代表人的变更而变更。合同执行中如有未尽事宜，应由双方共协商，作出补充规定。补充规定与本合同具有同等效力。

　　本合同正本一式二份，甲乙双方各执一份；合同副本一式xxxxxxxx份，分送县林业局、乡**、县银行（如经公证或鉴证，应送公证或鉴证机关）……等单位各留存一份。

　　甲方：（公章） xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

　　代表人：（盖章） xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

　　地址：xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

　　开户银行：xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

　　账号：xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx乙方：（公章） xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

　　代表人：（盖章） xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

　　地址：xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

　　开户银行：xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

　　账号：

　　xx年x月x日

承包合同承包合同6

　　发包方（车主以下简称甲方）：

　　身份证号码：

　　承包方（以下简称乙方）：

　　身份证号码：

　　甲方现有挂靠在_________出租汽车公司的出租车一辆，车牌号为皖_____承包给乙方，用于客运经营业务，现甲、乙双方协商订立《出租车承包经营合同》以便共同遵守、执行，出租车全额租赁承包经营合同。

　　经双方协商达成以下一些：

　　一、承包期从20__年5月1日至20__年4月31日止。承包期间，双方应严格遵守达成的协议。

　　二、承包期间乙方应先交纳人民币贰万元整风险保证金给甲方，并每月按时交纳承包费人民币，签订合同时乙方一次性向甲方付清第一个月租金（每月扣换机油费 佰元）。

　　三、乙方向甲方承包出租汽车壹辆，车牌号码为皖_____，发动机号：________，车架号：________。

　　四、押金贰万元整，不计利息，如果甲方出售车辆，在市场价格相同的情况下，优先卖给乙方，造成合同提前终止，甲乙双方不作为违约，退还乙方风险保证金。

　　五、乙方还车时需缴纳交通违章保证金人民币壹仟元，30个工作日后，如无违章记录即退回。如有违章甲方将代付出交通违章款后余额返还给乙方。乙方租车期满，如需续租车辆，应提前告知甲方，经甲方同意后，方可续租。

　　六、**下发的燃油补贴全部归甲方所有，乙方自动放弃。

　　七、甲方负责车辆的二级维护和年检，及每月更换机油一次，确保车辆的手续合法齐全，牌证有效。

　　八、乙方承包期间车辆出现故障、发生事故，公司提供援助，协助乙方处理。但相关费用（保险公司赔付以外的'）由乙方负担。

　　九、承包人应提供本人身份证、驾驶证、从业资格证。如证件不全，使用假证，造成的一切经济责任，由承包人自行承担，一切与甲方无关。

　　十、不得将车辆转借、出借、典当、抵押，不得将车辆交给无证人员驾驶，一经发现，除向甲方支付人民币 元违约金外，还应承担由此带来的一切后果，赔偿甲方全部经济损失，并提交**政法部门处理。

　　十一、承包期间车辆发生交通事故，乙方除及时向当地交通、**机关、保险部门报案联系外，还应及时通知甲方（公司）协助解决。并承担损失及车辆折旧费，将车修复完整。如给第三人造**身或财产损害的，乙方应负责全部赔偿。

　　十二、租赁车辆被盗抢乙方应及时报警，通知甲方，乙方并承担赔付及营运费租金。

　　十三、发车时，甲、乙双方检查好车况，如承包过程中，车辆出现故障损坏，后果由乙方自行承担，与甲方无关。

　　十四、按合同规定还车，必须保证车辆清洁，使用性能良好，设备齐全有效，否则甲方有权收取车辆清洁费和其它损失费。

　　十五、本合同双方签字盖章生效。本合同一式三份，甲方一份，乙方一份，公司一份。

　　本合同未尽事宜，按有关法规执行。

　　出租方：（章） 承包方：（章）

　　地址： 地址：

　　电话： 电话：

承包合同承包合同7

　　甲方：____

　　乙方：____

　　一、为了进一步落实好、完善好农村农田水利工程建设，发挥堰塘效益，服务好“三农”，本着所有权属集体，将使用权落实到人，专人承包经营管理的原则，与_____年______月______日上午召开群众大会，地点在五社方国碧家，经群众大会反复讨论后、到会全体社员一致同意决定，将五社堰塘一口(位于郭青*屋后)落实到甲方经营管理，现特定如下管理合同：

　　二、乙方堰塘一口承包给甲方，年限为______年(_____年)另外原合同承包年限还下余4年，累计20________年(贰拾四年)时间从_____年至______年______月止。

　　三、甲方一次性向乙方集体交承包管理资金5000元(伍仟元)从履行合同之日起生效甲方负责堰塘的引水入塘、引水入塘的水沟整治、群众需水、抽龙洞和罩龙洞。负兑现，资金用于维护公路、搞好中央20________年农村小型农村水利工程堰塘的硬化工程。责管理堰塘外至岩口内的水沟，每年在保证堰塘底水的同时必须保证群众的需水量，如有浪费水的`现象，水下到河，满足不了群众需水，乙方随时有权解除甲方合同。

　　四、常年性蓄水的同时，堰塘的水位保证到泄洪槽为止，并保证堰塘无垮塌的现象，如有垮塌现象一律由甲方负责，如水位在泄洪槽下发生垮塌现象一律由乙方负责。

　　五、每年开堰塘放水，甲方必须通过乙方的集体安排，如甲方有私自讲人情抽水或放水，违反罚甲方500—1000元(伍佰—壹千元)。乙方私自抽水或放水者，罚款200元并没收工具。

　　六、甲方向乙方交堰塘承包金5000元(伍仟元)，通过乙方群众反复讨论从低龙洞起留足水位线到一洞半止，甲方有权在堰塘内发展养殖业，乙方不能在留足水位线内继续抽水或放水。

　　七、甲方向乙方每亩收取干田或渗水水费10元，集体在开堰的头一天才能抽水，否则追究甲方的责任。并罚款50—100元。水费的收取由甲方自行负责，一律与乙方无关。如造成群众用不上水，集体追究甲方责任，造成后果一律由甲方负责。

　　八、本合同一式两份，甲乙双方各一份，签字后生效。如有一方违约，违约方向另一方付违约金300元(叁千元)。

　　甲方(公章)：_________

　　乙方(公章)：_________

　　法定代表人(签字)：_________

　　法定代表人(签字)：_________

　　_________年____月____日

　　_________年____月____日

球场承包合同菁选（扩展8）

——承包合同菁选

关于承包合同(合集15篇)

　　随着广大人民群众法律意识的普遍提高，人们运用到合同的场合不断增多，签订合同也是最有效的法律依据之一。那么问题来了，到底应如何拟定合同呢？以下是小编帮大家整理的关于承包合同，仅供参考，大家一起来看看吧。

关于承包合同1

　　发包主(以下简称甲方)：

　　承包方(以下简称乙方)：

　　甲方总承包 的土建工程，现由乙方根据施工图纸的规范和要求，自愿承包工程水电安装清工，经双方协商签订如下合同，供双方履行。

　　一、承包的范围与内容：

　　承包的范围： 的水电安装以及生活用电、用水，施工用电、用水，施工现场的*时水电检修与维护，甲方不承担任何费用。

　　乙方施工内容:洁具、卫生间等排污水管、阳台、屋面雨水管安装、空调线进出管预埋，弱中线管、地下室全部线管和电线，各户进主线管，各开关箱，屋顶避雷网系统，各楼面天棚线管预埋。

　　二、乙方进入现场后，必须听从开发商项目部监理质检，以及甲方现场管理人员的指挥、协调。乙方必须按严格要求按图纸及设计变更规范施工，如违反所造成的返工，浪费材料等涉及的费用与责任全由乙方承担，不得在工作上随意乱抛东西、材料，发生每次每人罚款叁佰元。必须确保工程的质量与进度。

　　三、甲方提供材料，但是乙方必须要有领(借)手续，否则仓库保管人员有权拒绝领料。

　　四、乙方进入现场的一切施工工具，劳保用品，都由乙方自备，特殊工种要有操作证，批准进入现场须持有效证件。

　　五、提倡文明施工，做到工完场清，每一层要及时清理多余的材料，并加以加收与利用，要搞好各班组之间的关系。每层现浇砼时，要指派人员跟班负责看守望以便线裂能及时维修，上班必须戴安全帽上岗，否则每人每次罚款50元。

　　六、乙方进入现场后，要听从甲方安全人员的`指挥，不准打架斗殴，惹事生非，聚众闹事，更不得有偷盗行为，偷盗一旦被抓者，当事人将以被偷财物价格的100倍处以罚款，并逐出工地，乙方也将适当受到经济处罚，情况严重者移交**机关。

　　七、乙方要根据甲方现场提供的施工进度，在保证质量、安全生产的情况下，最好能提前完成任务。

　　八、结算方式：以开发商提供的施工图纸的实际面积为准计算(屋顶斜坡不计算面积)。

　　甲方以 元/㎡(建筑面积)人工费承包给乙方。

　　支付工程款 。工

　　九、付款方式：以工程进度到 程进行到中途不发生任何借支现象(特殊情况除外)，乙方还要按时发放工人的工资，不准将工资移用，挪用或调配到其他地方使用。余款待工程竣工验收后

　　十、乙方必须在每栋楼浇砼之前做好水电管线预埋工作，否则返工影响其它工种进度，窝工费用等乙方全部承担。

　　乙方必须做好预埋件工作，不得随意在楼面上、墙上打洞开线槽，必须通过甲方同意，且乙方堵好且不准漏水且每次每个洞罚款叁佰元。

　　十一、甲方具有以上条款最终解释的保留权。

　　十二、本合同一式三份，甲、乙双方各执一份，一份交开发商保留，合同签订后即有法律效应。

　　甲方签字：年 月 日

　　乙方签字: 年 月 日

关于承包合同2

　　甲方：

　　乙方：

　　为促进经济发展，经甲乙双方充分协商，在*等互利的基础上，特订立本合同，以便双方共同遵守。

　　一、甲方将自己所拥有的坐落在 的荒山 发包给乙方从事生产经营，四至为南至 ，北至 ,东至 ，西至。

　　二、承包期限为________年，自________年____月____日起至________年____月____日止 。

　　三、承包费为每年 元，共计 元整(小写： 元)，上述承包费已含原荒山杂树补偿款。

　　四、乙方于合同签订之日起一次性向甲方付清总承包费用。

　　五、甲方保证该荒山界线、四至与他方无任何争议。如因此发生纠纷，由甲方负责协调处理，如由此给乙方造成经济损失，由甲方负责全额赔偿 。

　　六、对本合同条款，甲方已召集四邻商议，同意四至界限无纠纷。

　　七、双方权利与义务：

　　1、乙方取得荒山承包经营权后，只能用于国家法律、法规和政策允许的用途(可以种树、开荒、开采石子、石渣等);在法律、法规和政策允许范围内，乙方拥有所承包荒山的自主使用与经营管理权，甲方不得干涉。

　　2、甲方同意乙方在不违反国家法律、行政法规规定的前提下，可以自主采取转包、转让、出租等方式实现荒山承包经营权流转。

　　八、甲乙双方必须信守合同 如甲方违约导致解除此合同，须付给乙方违约金人民币 元并全额退还乙方所付的承包费，同时对于乙方所承包荒山上的`树木等经营成果合理作价，作价款一次性付给乙方;如乙方违约导致解除此合同，甲方不予退还乙方的承包费，并且所承包荒山上的树木等经营成果无偿收归甲方所有。

　　九、本合同履行期间，即使下列情形发生改变，甲乙双方仍应按本合同约定内容履行各自义务：

　　1、甲方的负责人、经办人变更;

　　2、甲方的名称改变、甲方分离或甲方与他方合并 ;

　　十、本合同未尽事宜，经甲乙双方协商一致，可订立补充协议 ，补充协议及附件均为本合同组成部分，与本合同具有同等法律效力 。

　　十一、本合同经甲乙双方签字后生效。

　　十二、本合同一式四份 ，甲方一份，乙方三份。

　　甲方(签字)：

　　乙方(签字)：

　　________年____月____日

关于承包合同3

　　甲方； 佛山市三水区建安建筑工程有限公司；

　　乙方； 四川省捣砼班

　　工程名称；雍翠新城 28、29号楼

　　工程地址；佛山市三水区乐*镇中心科技工业区B区

　　单项分包工程名称；捣制砼

　　依据《劳力合同法》制定本合同。

　　一、承包方式；

　　乙方包工包料的形式，工具自备，伙食自理，工人进场后制订花名册，乙方自行办理居住证及计生手续交甲方备案，

　　二、 承包单价；

　　砼捣制按建筑每*方米30元单价计算，单价已包括工资、劳保、工具、车费、保险、工伤、病假、雨天误工、管理费及其它费用。甲方不再另行补贴。

　　三、 施工管理要求

　　分项工程承包后由乙方自行组织施工，并按有关施工规范标准组织施工，积极配合甲方要求进行施工，自负盈亏 ，不得违法转包，所有人员要听指挥，服从管理，所有工人必须持证上岗，电线严禁乱拉乱接，严禁违章作业，严禁破坏安全设施。如有意破坏安全设施出现安全事故，由**机关处理。

　　四、质量要求；

　　乙方在施工过程中必须严格按国家有关规范要求、工程质量标准及当地有关部门的要求进行施工，现场施工时由现场施工员验收后，交监理验收，以区建委质监站验收为准，有不合格的返工到合格为止，所有损失的材料由乙方负责。

　　五、工期要求

　　从本合同生效后，工人进场之日算起，到 年 月 日止。

　　六、付款方式；

　　按工程进度的80%结算，余下的20%待工程初检验收合格后，10天内一次性付清。

　　七、安全措施；

　　工人进场后必须进行三级安全教育，班长要做好班前安全教育工作，班长要督促工人注意安全，并做好安全防范工作，班长要督促工人遵守劳力纪律服管理人员的指挥，严禁违章作业，如有意破坏安全设施而造成他人发生安全事故的.，必须承担一切法律后果及经济损失，凡违章作业造成的安全事故，由违章者自已承担，在施工过程中发现有不安全因素，要及时向施工员或质安员报告。

　　八、安全管理指标；

　　1、安全职责；

　　本工程杜绝重大伤亡事故，班长负有对工人安全责任

　　2、伤亡事故控制指标；

　　无伤死亡事故，无重伤事故，月工伤率在0、3‰以内，年工伤率在36‰以内，月直接经济损失500元以下，年直接经济损失6000元以内。

　　九、违约责任；

　　由于一方的过失，造成合同不能履行或不能完全履行时，由有过失的一方承担违约责任，如双方都有过失时根据实际情况，由双方各自分别承担相应的违约责任，协商不成时由法院判决。

　　甲方代表；

　　乙方代表；

　　年 月 日

关于承包合同4

　　甲方：

　　乙方：

　　经甲乙双方协商洽谈，甲方本着面向市场、拓展市场，引起现代广告经营管理理念之宗旨，将 公司相关的广告业务交由乙方承包经营。根据《合同法》、《广告法》等相关法律法规的要求，为明确双方的权力和业务，按照*等协商、互惠互利、职责明确等原则，经充分协商，达成如下合同条款。

　　一：公司承包给乙方经营，自 年 月 日至 年 月 日止，共计 年。

　　二、公司相关的'广告业务，业务范围涵盖LED显示屏媒体运营，户外广告，会议服务，展览展示策划等。

　　三：承包期间，乙方必须保证每年交纳承包款 万元，该承包款就体现在该公司的财务会计报表内，在每个会计年度结束后二个月内由甲乙双方按法律规定进行分红。超出承包款部分的利润归乙方所有。

　　四：承包期间，乙方经营亏损，由乙方自负。承包期间，所有的债权债务关系均由乙方自行处理，由此造成公司财产损失的，应由乙方承担赔偿责任。

　　五、甲方无偿向乙方提供广告部现有办公场所及办公用品，具体物品的类别及数量以交接清单为准，合同终止时乙方如数归还甲方，如有损坏、遗失，乙方应负责修复或赔偿(正常老化、磨损除外)甲方向乙方提供现有广告摄、编设备的使用和及时维护，并推荐两名编辑制作人员为乙方聘用，以保证乙方广告的正常制作和播出。甲方向乙方提供现有通讯设备，费用由乙方自理。如乙方对设备、设施有人为损坏则照价赔偿。

　　六：违约责任，合同期内任何一方擅自终止本合同协议均视为违约，违约方应依法赔偿另一方因此而造成一切的经济损失。

　　甲方： 乙方：

关于承包合同5

　　发包方：

　　承包方：

　　工程名称：

　　发包方： (简称甲方) 承包方： 劳务承包队(简称乙方)依据《中华人民共和国合同法》、《劳动法》、《建筑法》和有关法律、法规，就本工程具体情况，为明确双方的权利、义务及经济责任，经甲、乙双方协商，同意签定如下合同：

　　第一条 工程名称：

　　第二条 承包内容：

　　防雷、接地，施工现场的临电所用电，所有配电箱(柜)的安装及维修。

　　第三条 承包要求：

　　3.1、工期要求：根据甲方施工任务单要求，乙方承包的分部(分项)工程，按主体、装饰工程进度配合施工。

　　3.2、质量要求：乙方承包的分部(分项)工程，其质量按国家现行验收标准验收。

　　3.3、安全文明要求：乙方必须遵守项目部的安全文明生产制度，服从项目部管理人员的安全文明教育及监督，工地所需工人的雇用、解雇及其他管理的权利和义务均由乙方负责。

　　3.4、成本要求：甲方按定额含量供给乙方材料，乙方必须按照各工序的操作规程进行施工，不得随意浪费材料。

　　3.5、合同价款：

　　乙方承包的工程，必须达到合同约定的质量等级。(以监理公司及**质检部门的检验结果为准)。

　　承包形式：劳务工资总承包，按 以 元/*方米计算。

　　承包形式，付款方法及结算程序：

　　4.1、承包形式：劳务工资承包(含部分小材料，有胶水、胶带、胶布、油漆、锯条、绑丝、焊条、焊锡、焊锡膏，工具)。

　　4.2、结算程序：首先乙方所干分部分项工程必须达到合同约定等级要求，甲方按照完成工程量(分二、四、六、八或主体封顶每月工程量的70%的50%支付给乙方劳务费，完工后扣留5%的保修金，保修期限为一年，剩余部分一次付清，保修到期后，扣除保修期间发生的修理费，剩余部分一次支付给乙方。

　　第五条 双方的权利和义务及管理

　　5.1. 1、甲方有权要求乙方达到合同约定的质量等级，要求乙方严格按照设计文件、技术交底和国家有关规范进行施工，遵守甲方的技术质量管理制度。

　　5.1. 2、甲方有权要求乙方按合同约定的工期完成所承包的工程项目。

　　5.1. 3、甲方有义务按合同约定支付乙方劳务费。

　　5.1. 4、甲方有义务按约定向乙方提供施工机械、安全设施。

　　5.1.5、甲方有义务按施工进度和预算定额需用量按时提供材料。所有的材料、工具等必须采用计划和统计领料制度，否则出现任何延误工期等相关问题，乙方不承担任何责任。

　　5.1. 6、甲方有义务办理因不可抗拒及非乙方原因造成工期顺延手续。甲方有义务统一办理乙方施工人员意外保险手续。

　　5.2、乙方的权利和义务

　　5.2. 1、乙方有权拒绝甲方违反国家法规，施工规范及安全操作规程的指令行为。乙方特殊工种操作人员必须持证上岗。

　　5.2. 2、乙方在遵守本合同条款的.前提下，有权要求甲方按合同约定发放给劳务费。

　　5.2. 3、乙方有权依法雇佣和解雇自己的劳工。

　　5.2. 4、乙方有权积极组织雇佣劳工进行安全生产、文明施工，严格管理劳工遵纪守法，并达到本合同规定的质量等级和工期等条款要求的义务。

　　5.2. 5、乙方要质量管理上有依照规范施工，按验收标准组织进行自检的义务，并做到工完场清。

　　5.2.6、乙方要依据甲方所付的工资比例，及时、合理的支付给工人，无故不得拖欠、推迟或折扣工人工资，如有此类现象发生甲方可以直接发放工人工资。并处罚乙方一定的罚款。

　　5.2. 7、乙方进入施工现场必须严格按照安全文明工程进行施工。

　　5.2. 8、乙方对所负责内的临电及工程用电负有管理权。

　　5.2.9、乙方进入现场必须佩戴安全帽，手头工具自理。

　　5.2. 10、施工现场的临电必须符合安全文明规范要求。

　　5.2. 11、甲方对乙方提出的整改意见，乙方应及时进行整改，如出现安全事故，由乙方全权负责。

　　5.2.12、夜间施工时，乙方无条件提供加班值班人员，不得缺*，如有发现，每次罚款500-1000元。

　　5.2.13、乙方应与甲方其他工种积极配合施工，不得有意拖延工期，每发现一次，罚款3000-10000元。

　　5.2.14、甲方负责提供住宿。

　　5.2.15、乙方有义务对生活区临电和现场机具用电进行维护和检测，保证现场临电的正常运行。

　　5.2.16、甲方有权对乙方进行管理，如乙方过分不服从管理，甲方有权请退乙方出场，工程款按总工程量的50%结算。

　　第六条 合同生效、终止

　　6.1、本合同自双方签字(盖章)生效，双方结清价款即终止。

　　第七条 附则

　　7.1、本合同未尽事宜，双方另议。

　　7.2、本合同双方约定的日常事宜，由甲方工程项目部负责执行。7.3、工程变更发生人工费累计在1000元以内不另行计算，超过1000元按每定额工日48元/工日，累计全部计算。

　　7.4、解决争议方式：发生争议由双方协商解决。如协商不成时向东胜区人民法院提起诉讼。

　　发包方：

　　法人代表：

　　项目经理：

　　地址：

　　电话：

　　承包单位(人)：

　　代表：

　　地址：

　　电话：

　　身份证号码：(附复印件)

　　合同签定日期： 年 月 日

关于承包合同6

　　发包人： (以下简称甲方)

　　承包人： (以下简称乙方)___________________

　　为了明确工程内容和双方责任，本着互相协作、紧密配合、分工负责的原则，现经双方友好协商，在双方自愿以及完全清楚、理解本合同条款的基础上，按照《中华人民共和国合同法》及石家庄市有关规定，根据本工程的具体情况，签订本施工合同。

　　一、定义

　　1.1甲方：是发包人，华鼎伟业石家庄办事处

　　1.2乙方：是承包人，________________________

　　1.3本工程:指金刚集团车间工矿灯改造光源安装工程;具体详见经甲方确认的施工方案

　　1.4合同价款：指甲乙双方在本合同中约定，甲方用以支付乙方按照合同约定完成承包范围内全部工程的款项

　　1.5方案：经过甲方确认，且能满足乙方施工所需要的图纸(包括配套说明和有关资料)。

　　1.6不可抗力：指买卖双方在缔结合同时所不能预见的，并且它的发生及其后果是无法避免和无法克服的事件，诸如战争、瘟疫、严重火灾、洪水、台风、地震等;

　　二、合同文件解释次序

　　1、构成合同文件的内容，即：协议书及其附件

　　2、法律、法规、标准、规范

　　本工程施工及验收依据的规范和国家标准：国家、地方及行业规范和标准。

　　3、工程内容和承包范围

　　工程地点：石家庄市经济技术开发区世纪大道66号(即金刚集团)

　　工程名称：金刚集团车间工矿灯改造光源安装工程

　　承包范围：甲方确认金刚集团车间工矿灯改造光源安装工程。

　　4、工程工期及质量要求：

　　本工程工期要求：工期按日历 天数计算，以合同签订付工程款之日起开始计算工期，总工期__天，____年__月__日开始计算工期，竣工日期为_____年__月__日;工程质量须验收达到国家规范要求的合格标准。

　　五、合同价款及承包方式

　　1.本工程金刚集团车间工矿灯改造光源安装人工费包干,包干总价：￥______元(大写人民币：___________).

　　2.综合单价含人工费、安全文明施工费用、保险等全部费用。合同价款含包质量、包工期、包安全、包验收等费用。

　　3.综合单价含乙方在签订本合同前对本工程的施工方案、施工标准、技术说明、合同条件充分理解、本工程所在周围环境、交通道路等情况均已详细研究并充分了解，合同价款中的已按合同条款中的承包范围、质量标准、工期等要求充分考虑等各项因素并计算了全部费用，保证按合同要求完成全部内容。

　　4.如果按合同图纸及方案在实际施

　　工中取消某部分的施工，该部分相应的费用结算时予以扣除。如果在合同方案之外变更增加金额，并经甲方书面确认(要求工程管理中心、工程成本中心、甲方现场代表一致确认)同意结算时调整费用。

　　六、工程款支付与结算

　　施工验收完成后一次性结算

　　七、甲乙双方权利和义务：

　　甲方权利和义务：

　　1、协调乙方办理工程所需要的许可、执照或批准。

　　2、为乙方提供现场施工用水、用电接驳点，及10米升降机一台费用由甲方承担。

　　3、按合同规定支付工程款。

　　4、甲方协调乙方与其它施工单位交叉配合的工作。乙方必须按照规定的时间完成合同范围内工程的施工，并保质保量。

　　5、当乙方的工期、质量、指令等的执行等未达到合同中有关要求时，甲方发出书面通知，要求乙方整改。

　　乙方权利和义务：

　　1、未经甲方同意，乙方不得将本工程转给第三方。

　　2、严格按施工图及合同要求的设备、材料规格型号进行安装

　　3、乙方完整及时执行甲方指令,并应严格执行有关质量和安全保证措施、组织措施、做好现场有关记录等情况。

　　4、乙方必须教育现场人员遵守甲方的有关工地管理规定，做到文明施工、安全生产。如工程出现质量安全事故，一切责任由乙方承担。

　　5、乙方必须严格按照国家、省、市等有关规定支付工人工资，不得拖欠或克扣。

　　6、乙方成品保护及其它

　　1)、施工前应对施工周围的建筑物品进行防护，以防止损坏，若有损坏则要复原或赔偿。

　　2)。施工过程中对光源保管不当造成的损失由乙方承担

　　八、进度、工期的管理及施工配合：

　　1、合同签订之日起，开始计算工期，__天内全部完工。

　　2、详细材料、设备到货及安装时间由乙方按照合同要求，并结合项目实际进展情况,合理安排并编制施工进度计划表。

　　3、由于乙方原因导致工期延长损失，其返工损失等费用由乙方承担，并承担工期延误的违约责任。

　　4、如果出于以下不可抗力事件原因：指买卖双方在缔结合同时所不能预见的，并且它的发生及其后果是无法避免和无法克服的事件，诸如战争、瘟疫、严重火灾、洪水、台风、地震等;经甲方和监理书面确认后，乙方有权延长工期。

　　九、保险

　　乙方应在工程开工前，以双方联合名义对下述事项办理保险并随后保持其有效，费用由乙方承担：

　　a)对工程、材料、生产设备和承包人设备的损失或损害;

　　b)双方承担责任的、由于乙方履行合同产生的.对第三方或其财产的损失、损害、死亡或伤害，包括乙方对除工程外发包人财产的损害责任;

　　c)双方和任何发

　　包人代表对承包人人员的死亡或伤害的责任，但由发包人、任何发包人代表的疏忽产生的责任范围除外。

　　保险单应由保险人按甲方批准的条件发出，乙方应向甲方提供任何要求的保险单已生效并已支付保险费的证据。从保险人处收到的、与工程损失或损害相关的所有付款应由双方共同保有，用于修复这些损失或损害，或作为对不需要修复的损失或损害的补偿。

　　十、争端的解决

　　合同实施或与合同有关的一切争端应通过双方友好协商解决。如果协商无法解决，由甲方所在地的人民法院裁定。

　　十一、双方承诺

　　1、乙方向甲方承诺，按照合同约定进行施工、竣工，并履行本合同所约定的全部义。

　　2、甲方向乙方承诺，按照合同约定的期限和方式支付合同价款及其他应当支付的款项，并履行本合同所约定的全部义务。

　　十二、合同份数

　　本合同一式贰份，甲乙双方各执壹份，具有同等法律效力。

　　十三、未尽事宜

　　十四、合同生效

　　1、本合同经甲、乙双方盖章后即生效。

　　2、合同订立时间：_____年__月__日

　　甲方(公章)：_________乙方(公章)：_________

　　法定代表人(签字)：_________法定代表人(签字)：_________

　　_________年____月____日_________年____月____日

关于承包合同7

　　甲方：_________________乙方：_________________

　　为明确双方的义务，维护双方的权利，经双方协商一致签订本合同。

　　一、甲方负责为乙方提供以下服务：

　　1、快件查询与跟踪；

　　2、如需开发票按6%征收税费；

　　3、及时公布本网络的有关政策法规。

　　二、乙方承包区域为：___________________

　　三、乙方承包时间________年，从________年____月____日至________年____月____日止。

　　四、乙方向甲方缴纳承包款为：上月营业额的，每月一交，每月____日前交清，缴纳押金10000元（合计人民币壹万元整）。如拒绝付款或拖延付款，甲方有权收回承包区域。

　　五、乙方承包期间不得转卖、转租或中途退出，否则甲方有权收回承包区域并没收全部押金及承包款。

　　六、乙方在甲方公司中转的快件所产生的中转费必须次日付清，如有拒付或拖延付款的，甲方有权不予中转。

　　七、乙方承包期间，必须严格遵守公司规定，服从公司及上海XX公司指示。必须统一使用圆通面单、圆通信封和圆通塑料袋，如不符合规定，甲方不予中转。

　　八、双方在经营中如发现丢件，延误或不可抗拒因素造成快件遗失等情况，则按XX网络管理条例处理，理赔标准按XX网络管理条例执行，相关理赔金额及赔款时间按上海XX公司仲裁部仲裁为准。

　　九、乙方到甲方中转的快件必须在甲方规定的.时间送达甲方公司中转，乙方的派送件必须在甲方规定的时间准时领取并及时派送，如不按规定或者延误产生的一切后果乙方自负。

　　十、乙方承包时间到期后，甲方应退还其所有押金。（注：押金在乙方的所有派件过了查询期后再退）。

　　一、为了便于查询，乙方每天派件的签收回单必须当天准时上交到上海XX公司，发现遗漏或者遗失的，一切后果由乙方自负。

　　二、乙方派件中如有到付款或者代收货款，必须当天缴纳到上海XX公司的相关负责人处，如不按时上交或者不交的，一切后果由乙方自负。

　　三、乙方如果跨区取件或者代收其他快递公司的件到公司中转，一旦XX公司或者分公司查出，，一切后果由乙方自负。

　　四、本合同生效之日起，乙方属自主经营，自负盈亏。一切人员配备、交通、工具、人身安全等均与甲方无关，甲方不提供任何生活服务。乙方经营必须符合上海XX公司网络管理条例规定。必须合法经营，违反规定造成的一切经济、名誉损失由乙方自行承担，并连带承担因乙方违反规定造成甲方的经济损失。

　　五、乙方必须在合同终止前两个月通知甲方，如需继续承包，应及时办理续包手续。终止合同应提前参个月通知甲方，甲方有权在末期二个月派公司业务员进行交接新老客户、熟悉客户业务情况，乙方有责任配合公司，必须坦诚相待，但快递业务经营权还是归乙方所有，直至合同终止。

　　六、合同未定事宜，双方协商解决。

　　七、双方都必须严格遵守并履行合同中的各项条款。

　　八、本合同一式两份，甲乙双方各执一份，双方签字后即日起生效。

　　甲方签字（盖章）：_________________乙方签字（盖章）：________

　　_________________年____月____日________年____月____日

关于承包合同8

　　发包方： (以下简称甲方)

　　承包方： (以下简称乙方)

　　为不断改造荒山，植树造林，改善生态和居住环境，发展相关旅游服务业，甲乙双方经过多次协商，签订本合同，以兹双方共同遵守。

　　一、承包物概况：

　　二、承包期限：

　　承包期为 年，即从 年 月 日起至 年 月 日止。

　　三、承包金及交付办法：

　　1、承包金：承包金为每年 元人民币(大写)，共计金额(大写)： 元人民币。

　　2、交付时间：乙方于每年 月 日前交齐当年度承包金。

　　3、付款方式：以现金人民币的形式交付，由村委会收取。

　　四、双方的权利及义务：

　　1、甲乙双方都有责任维护正常的经营活动，甲方的村民不得妨碍乙方正常的经营，否则造成的经济损失由甲方协调解决。

　　2、乙方有责任维护山规秩序及防火工作，如因管理不善所造成的一切经济损失和违法责任由乙方负责。甲方要协助做好村民的村规民约工作，除甲乙双方统一组织村民放山拾草外甲方村民不得随意进入乙方的'经营区并做到遵守山规秩序。

　　3、乙方在承包期间，甲方村民在遵守乙方山规秩序的情况下可以进入乙方承包区采集山野菜，但乙方投资达到一定规模后或所栽植的各类水果及干杂果己挂果，甲方村民未经乙方同意不得进入承包区，如甲方村民进入承包区内违反了乙方承包区管理的相关规定，乙方有权进行经济处罚。

　　4、乙方在承包期间所有经营活动要遵守国家的法律法规，并承担经营期内的一切税、费。

　　5、乙方经营期内的劳务用工及工程建设，甲方村民在同等情况下有优先安排和承包的权力。

　　6、乙方在经营期间，要依法经营，办理各项手续费用自付。

　　五、合同的变更或解除

　　1、国家、集体建设需要依法征用、使用承包地的，应服从国家或集体需要。

　　2、乙方在出租期限内将出租合同约定其享有的部分或全部权利转让给第三者，需经甲方同意，并签订书面补充协议。

　　六、 违约责任

　　因一方违约造成对方遭受经济损失的，违约方应赔偿对方相应的经济损失。具体赔偿数额依具体损失情况确定。

　　七、其他

　　1、本合同经双方签字并经镇三资管理服务中心鉴证、备案后生效，甲乙双方均不得随意修改或解除合同。本合同中如有未尽事宜，经甲乙双方共同协商，作出补充规定。补充规定与本合同具有同等法律效力。合同期满，甲乙双方如愿意继续承包，应重新签订合同。

　　2、本合同一式四份，甲、乙双方各执一份，村委会和鉴证单位各执一份。

　　甲方(公章)：_________乙方(公章)：_________

　　法定代表人(签字)：_________法定代表人(签字)：_________

　　_________年____月____日 _________年____月____日

关于承包合同9

　　甲方：________乙方：________以下书面呈述简称甲方、乙方。

　　一、乙方瓦工、木工、电工在施工的`过程中出现任何人身意外与甲方没有任何关系。（施工过程中必须搭双排桥，支出费用由甲、乙双方各出一半）

　　二、乙方必须按照甲方的设计要求施工（地脚梁厚度50公分、钢筋16、上下各3根、侧面12各1根、柱子钢筋124根、*板筋10、二层、三层圈梁24公分厚）

　　三、所有固梁4角高度水*一致，所有角成90度直角。

　　四、工价（瓦工150元*方，电工17元*方）（木工60元*方包所有材料）包基础、包屋面另加20元，加3条烟，包2餐饭。

　　五、施工过程中的烟，房屋做完烟费（瓦工）一次性付完1000元。

　　六、基础打垫层包10000元。

　　七、木工包基础，包屋面。

　　八、瓦工供两餐饭，1000元

　　九、付款方式：

　　第一层楼板打完瓦工15000元，木工5000元，电工1000元；

　　第二层楼板打完瓦工15000元，木工5000元，电工1000元；房子做完交房瓦工付清，木工付清，电工付清；

　　十、房屋承包期4个月，不能超过4个月以上几点望乙方须认真贯彻执行。

　　监工：________甲方：________乙方：________

　　________年____月____日

关于承包合同10

　　甲方(发包方)：

　　乙方(承包方)：

　　为了充分地利用 县丰富的林业资源和乙方的技术、管理和劳动力优势，促进资源的开发利用，推动当地的经济发展。甲方决定将位于 的人工整地造林任务交给乙方负责实施。此经甲乙双方*等协商，特签如下协议：

　　一、造林面积、地点、树种和时间

　　1、造林面积：约1:1万的地形图勾绘计算的造林面积为准。

　　2、具体地点：。

　　3、造林树种：优良速生桉树。

　　4、造林时间期限：201 年 月 日至201 年 月 日。

　　二、造林技术要求

　　双方认可附件《甲方人工整地造林技术要求及施工投资单价、完成时间表》及《甲方造林技术规程》，并同意按此附件的规定和要求进行施工及管理。

　　三、管理投资和造林资金支付办法

　　1、双方接受附件《甲方人工整地造林技术要求及施工投资单价、完成时间表》的所有规定和要求。

　　2、甲方不承认任何附件《甲方人工整地造林技术要求及施工投资单价、完成时间表》规定范围以外的费用开支。

　　3、每一道工序完成先由乙方自行验收，并经甲方验收或抽样检查合格后才由甲方签字确认工程完成，按照验收结果支付工程款给乙方。每个单项工程完成后，经双方验收合格甲方才向乙方支付该单项工程款的80%，每个单项工程余下的20%，待到定植、补植工程完成后，甲方结清上个工程的余款10%，工程的10%待到整个造林承包任务完成，并经全面验收合格后才能统一结清。

　　四、施工监理及验收

　　1、甲乙双方将依据造林施工方案、附件《甲方造林技术规程》、附件《甲方人工整地造林技术要求及施工投资单价、完成时间表》和本合同对乙方各项工作进行施工监理及验收。

　　2、乙方在对每一道工序自行验收后，甲方对乙方所完成的各项工序抽样验收，合同后同甲方出具工程验收单，乙方凭验收单结算工程款。

　　五、甲、乙双方的责任

　　(一)甲方责任

　　1、负责办理造林项目所需的各种报批手续。

　　2、将没有山权林权纠纷的可直接用于整地造林的林地发包给乙方。

　　3、采购造林所需的苗木、肥料等由甲方负责运到造林所在地通车的山头。

　　4、所租用的土地，在造林工作过程中若遇到人为的干扰和阻挠，必须无条件协助乙方解决。如因纠纷村民干扰等原因致使乙方不能继续施工造成乙方所有损失由甲方负责。

　　5、在实施本造林项目过程中，有义务对从事造林施工人员进行造林技术培训和指导。

　　6、按附件造林施工方案、附件《造林技术规程》、《甲方人工整地造林技术要求及施工投资单价、完成时间表》及本合同第三款的规定，及时足额支付各项工程款给乙方。

　　7、按合同规定及时到造林现场进行技术指导、检查、验收。

　　(二)乙方责任

　　1、制定施工方案和资金使用计划，落实施工所需人员、组织实施造林。甲方发包造林工程后，最迟不超过15天即要进场施工。

　　2、保证按照合同规定的技术标准施工，按时完成合同造林任务，并通过验收。有特殊情况的及时电话汇报并以书面形式通知甲方，以使甲方制定新的实施方案。

　　3、乙方的管理人员及施工人员，要遵守当地**的.各种规章制度要尊重当地的风俗*惯，与当地群众搞好团结。不能在林区内进行违法活动。发生治安问题，要及时报告甲方及当地**处理。

　　4、有权支配使用甲方已核定范围的费用，实行费用包干，超支不补。

　　5、乙方必须与所聘用的承包者和雇请的民工签订劳动合同，明确双方的责任和权利，负责支付他们的一切费用。

　　6、为甲方管理人员到造林现场进行检查、验收、技术指导提供生活和工作的便利。

　　7、施工过程中自学接受甲方的施工监督。

　　8、乙方在施工过程中和在工地里面必须做到安全施工，做好安全防范工作，如发生安全事故的由乙方负责。

　　9、乙方承包本造林工程，造林成活率必须在95%以上，低于95%要自行补植。补植后成活还低于80%，甲方按80%价格支付，低于70%，按70%价格支付。低于50%，返工重种，费用由乙方自付。

　　六、本合同一经签订，甲、乙双方必须严格遵守。如乙方中途违约或不能按时按量完成施工任务，甲方有权拒付任何款项给乙方，本合同自然终止。

　　七、违约责任

　　1、乙方所负责的造林不达到附件规定的成活率、保存率、土地利用率，首先按相应比例在投资中扣减，其次再计算相应的损失，由乙方赔偿相应的损失付给甲方。

　　2、造林过程中因乙方不能严格执行造林技术要求，或有意将某些问题隐瞒甲方，造成造林合同不能按条款执行或造成损失的，乙方要负全部经济责任。

　　3、因甲方的责任而造成造林合同不能改造的由甲方承担一切责任。

　　4、因双方共同过失，使本合同无法履行或者无法完全履行的，则根据实际情况，由各方分别承担相应的违约责任。

　　5、若遇不可抗拒因素，如台风、龙卷风、战争、火灾、地震、山体滑坡、毁灭性病虫害、土地纠纷及恶坏人畜破坏活动等，致使承包造林人员所营造的林木不达标的，双方另行协商解决。

　　八、本合同未尽事宜，双方共同协商一致后签订补充合同条款，补充合同条款与本合同具有同等的法律效力。

　　九、本合同附有《甲方人工整地造林技术要求及施工投资单价、完成时间表》。

　　十、本合同一式贰份，甲乙双方各执一份，从签字盖章之日起生效。

　　甲方(公章)：_________乙方(公章)：_________

　　法定代表人(签字)：_________法定代表人(签字)：_________

　　_________年____月____日 _________年____月____日

关于承包合同11

　　发包方(简称甲方)：

　　承包方(简称乙方)：

　　经甲乙双方友好协商，现甲方委托乙方承包甲方所需的装饰工程，为明确甲、乙双方的责任和权益，确保工程质量和工期，达成如下合同条款：

　　一、工程概况：

　　1、工程地点：成都高新区盛邦街333号12栋4单元32层2号

　　2、工程内容：以附属报价表及与报价表配套的设计内容为准，实行预算包干，如有项目增减应甲乙双方共同协商后并另出文字说明，所列项目：吊顶、门窗套及木门、墙地装饰、水电、电视电脑线路改造、卫和间设备及灯具安装。

　　3、承包方式：由乙方提供设计、物料供应、施工及安装。

　　4、工程造价：(人民币)。详见预算所列项目。

　　5、工程期限：自年日至月施工，工期顺延)。

　　二、付款方式：

　　1、双方签定合同后三日内，甲方即应向乙方支付工程定金计：贰万元整(人民币)。

　　2、工程施工完工后，甲方再向乙方支付工程尾款计：(人民币)。

　　3、工程施工产生所有款项均汇入本公司指定代理人胡志*账户，卡号：()

　　三、甲方责任：

　　1、与乙方共同确定装倏规格标准，仔细阅读预(决)算表，认真识别设计施工图，并签字认可。

　　2、负责协助乙方办理装修施工的各项手续。

　　3、负责提供施工用水、用电，保障现场施工条件。

　　4、负责监管所有到场材料质量，并认真签定材料进场单据。

　　5、物管保证金由甲方垫付。在第二次付乙方工程款时扣回。

　　四、乙方责任：

　　1、安全、文明、合理安排施工，严格贯彻施工程序，保质保量地完成施工任务。质量达到验收标准的要求。如因乙方原因发生安全事故，甲方概不负责。

　　2、合理安排工期，确保甲方室内外现有房屋结构和设施及完工交验前的`成品保护。如有损坏，应负责赔偿。保护环境，垃圾清运。

　　3、乙方负责提供两年的质保期。质保期内因乙方质量问题一律免费维修。质保期后及因甲方使用发生的问题由甲方承担费用。

　　五、 违约责任

　　1、违约方应承担全部法律责任。

　　2、如材料、施工技术不合要求，施工工期延后5天以上等按违约处罚总价5%，如发生重大质量和房屋设计损坏事故，甲方有权要求乙方撤换施工人员或终止合同。

　　3、如甲方不能按期付款(三日内)，乙方有权暂停施工，工期延误或造成其他后果，应由甲方自行承担。

　　六、施工中如甲方要求更改认可后的施工方案或另有新增项目需双方商定后，甲方认真签定更改单与新增项目单价表，并一次性付清其款项，乙方立即进料，精心施工，达到双方满意的效果。

　　七、本合同一式 贰 份，甲乙双方各执 壹 份。合同自签定之日起生效，全部合同条款履行完毕后失效。

　　甲方(公章)：_________

　　乙方(公章)：_________

　　法定代表人(签字)：_________

　　法定代表人(签字)：_________

　　_________年____月____日

　　_________年____月____日

关于承包合同12

　　甲方： （以下简称甲方）

　　乙方： （以下简称乙方）

　　现有甲方 沙场一处，面积 亩，采用期限为年月日至年月日，甲方持有采沙证。 现将此沙场转给乙方承包经营：

　　一、期限从本合同签订之日起至 年 月 日。

　　二、乙方一次性付给甲方经营年限承包费_________元。大写： ，合同签订日预付承包费__________元，乙方开工之日余额付清。

　　三、乙方对承包沙场、码头有使用权、开采权、管理权、经营权，甲方不得干涉。

　　四、甲方必须保证乙方在承包期限内此沙场无任何纠纷。

　　五、因国家征用或其他人为不能抗拒的自然原因，致使乙方不能使用或经营的.，甲方应退还所剩年限的承包费，不满一年的按整年计算。（乙方所交承包费为__________元，承包期限为______年，甲乙双方定为每年__________元）

　　六、甲方承包给乙方的沙场使用采沙经营等权益，如遇其他原因致使乙方不能正常生产经营的，甲方必须全额退还乙方的全部承包费及乙方的所有损失。

　　七、甲方必须保证乙方道路畅通，保证无无关人员阻工、扰工，如发生上述问题，甲方负责赔偿乙方所有误工资用及相关损失，并保证及时处理解决。

　　八、如因甲方原因致使乙方在经营、开发期间地方**干预，承包期限未到收回等，甲方亦须退还全部承包费，并赔偿乙方所有损失。

　　九、本合同一式二份，甲乙双方各一份。

　　十、本合同具有法律效力，甲乙双方签字后生效。

　　甲方： 乙方：

　　年 月 日

关于承包合同13

　　甲方：____________

　　乙方：____________

　　经甲、乙双方在*等、自愿、协商一致的基础上，就乙方承包甲方的AB区等内墙刮白装饰装修工程，（以下简称工程）的有关事宜，达成如下协议：

　　一、工程项目：

　　1、工程名称：

　　二、承包质量与工程进度：

　　乙方必须按图纸规范要求操作，保质保量配合工程进度，保证工程如期完工。

　　三、承包包干价格为：

　　8.5元/㎡，内墙仿瓷按实际展开面积计算，以上价格含施工所用的工器费用及施工期间的管理费、施工用架子费、材料运输费、材料二次转运费、修补模板缝费、墙面清理费（建安税收、水电费由甲方承担）。

　　四、质量要求：

　　贴阴阳角线条，仿瓷刮完工后层面要求没有疤纹，*整度符合建筑工程验收标准，刮二遍圣科品牌外墙腻子，压光要*整，看不到接头的。

　　五、付款方式：

　　经监理和有关单位验收合格，甲方按施工进度付款，付款金额基数点在工程验收合格后工程量完成至拾万元工程量情况下，甲方付乙方工程量的`50%，乙方工程全部施工完工经有关部门验收合格，甲方主体全部竣工验收后，乙方做好本工程有需要的资料，经监理等有关部门验收符合办理竣工结算，一个月内付总工程量的95%，总工程量的5%作为质保金一年内付清。

　　六、工程保修：

　　1、乙方承诺并承担该工程自完工之日期一年内因施工质量、材料质量问题的保修费用和义务。

　　2、工程竣工经甲、乙双方验收后，乙方向甲方开具盖有乙方印章的《保修单》（无印章无效）。

　　3、工程保修期内，乙方在接到甲方维修通知后，48小时内到达现场查项，甲方应出具《保修单》，并在双方商定的时间内维修。

　　七、工期要求：

　　乙方必须严格按甲方要求工期施工，按甲方工期要求配好必须的施工人员，如乙方未按要求配好施工人员，甲方有权调动。

　　八、安全施工：

　　1、施工中严格执行施工规范和质量标准，保质按期完成工程施工。

　　2、施工中严格执行安全施工规范，因违反安全施工规范出现工伤事故，由乙方自行承担，与甲方无关。

　　3、文明施工，施工现场及时清扫，保证施工现场的整齐有序。

　　4、负责做好成品保护工作。

　　九、有关责任：

　　合同当事人双方任何一方违约（或部分违约）均须向对方支付约定的违约金，并赔偿因违约而给对方造成的损失。

　　十、其他部分：

　　1、本合同未尽事宜，双方在工程施工过程中另行补签，补充协议与本合同同样具有法律效力。

　　2、本合同一式二份，甲乙双方各执一份，本合同自签字之日起生效，款付清失效。

　　甲方：____________乙方：____________

　　日期：____________日期：____________

关于承包合同14

　　甲方：

　　乙方：

　　今有甲方承建的 工程，由乙方承包 部分施工项目，为保证工程的顺利进行，明确双方的. 责、权、利，经双方协商签定如下协议条款，共同遵守执行。

　　一、 工程概况

　　1、 工程名称：2、 工程地点：

　　二、 承包施工范围

　　三、 承包形式

　　四、结算形式及合同价款

　　1、本合同价款(暂定)为： 元 ，大写：

　　2、本工程结算方式为：

　　五、 付款方式

　　本工程施工过程中按形象进度付款，竣工验收合格付款至合同造价的 % ，结算完毕后付款至结算价款的 %，余款在结算完毕 年后付款至结算总价的 。本工程保修期为 年，保修金为 %，保修金在工程保修期满后30天内如无质量问题一次性无息返还。

　　六、 工程工期

　　1、本工程开工日期为 年 月 日，竣工日期为 年 月 日，合同工期为 35 天，因乙方原因造成的工期延误，每拖延一天，对于乙方处以工程总承包价款 %的罚款。

　　2、乙方必须按甲方所制定的施工总体进度计划按时进场施工，如乙方不能按时进场施工，每延迟一天，对乙方处于500元罚款。

关于承包合同15

　　甲方：XXXX中学

　　乙方：

　　甲方在立潮楼东侧建校园商店，建筑总面积约 70 *方米，由乙方承包施工。经双方协商同意，特签订如下合同：

　　一、承包方式

　　采用包工包料方式承包。甲方提供建房土地、图纸，乙方负责包括：红砖、河砂、碎石、石灰、水泥、钢材、水管、下水管、铁钉、扎丝、水电等。乙方提供劳务、建筑技术、模板、撑树、脚手架用材、码钉及生产生活用具等。

　　二、承建项目

　　乙方按照设甲方提出的要求承建。甲方房屋主体为活动板房，同时作好防渗处理。

　　三、承包价格

　　3.5万元

　　四、付款方式 ：工程竣工验收后全部付清。

　　五、质量要求

　　乙应当按照甲方要求组织施工，不合格由乙方负责返工，返工费由乙方负责。

　　六、注意安全

　　文明施工，如果乙方施工人员出现工伤，因施工造成他人损伤等事故，一切由乙方负责，甲方不负担任何责任和费用。文明施工，讲究职业道德，讲究清洁卫生。

　　七、工期要求： 二十天

　　八、其它未尽事宜，由甲乙双方协商解决。

　　本合同一式二份，甲乙双方各执一份，从签字之日起生效。

　　甲方签字（章）： 乙方签字（章）：

　　_________年____月____日 _________年____月____日

球场承包合同菁选（扩展9）

——承包合同菁选

常用版承包合同

　　在不断进步的社会中，合同对我们的帮助越来越大，签订合同可以明确双方当事人的权利和义务。相信很多朋友都对拟合同感到非常苦恼吧，以下是小编精心整理的常用版承包合同，欢迎阅读与收藏。

常用版承包合同1

　　甲方： 身份证号码：乙方： 身份证号码：

　　甲方在镇村新农村建三间三层半房屋一栋，建筑落地面积约米米，由乙方承包施工。经双方协商同意，特签订如下合同：

　　一、承包方式：采用包工不包料方式承包。甲方提供建房所需的材料，主要包括：红砖、黄砂、碎石、石灰、水泥、钢材等，水电接至施工现场(配电箱后的线路由乙方负责)。乙方提供承包施工过程中的全部劳务、模板、支撑、脚手架、铁钉、铁丝及施工过程中的辅助材料、施工用具等。

　　二、承包范围：乙方按照甲方提供的施工图及甲方提出的`要求承建。主要包括墙体、梁、柱、楼梯、楼面、模板、钢筋、现浇混凝土及地面、门前台阶砼垫层;室内装饰粉刷、外墙面水泥砂浆粉刷、外墙贴瓷砖、屋面贴琉璃瓦，同时作好防渗处理、配合水电施工、门窗施工做好修补工作，配合甲方做好材料保管。

　　三、承包价格：按施工图要求、乙方承包范围、建造内容及乙方责任，施工费用总价包干，包干价格为元，含安全文明施工措施费及购买农村建房保险费。(施工期间甲方向乙方施工人员提供午餐及茶水)

　　四、付款方式：乙方进场开工天后甲方付款元，完成

　　第一层砖砌并捣制好楼面付款元，完成

　　第二层付款元，完成

　　第三层付款元，屋面完工后付款元，工程全部完工，经验收合格后付至元，余XX作为保修金待个月后，经检查屋面无渗漏墙面无开裂等质量缺陷，付清余款。

　　五、双方责任：甲方负责水电供给及原材料及时进场。乙方必须保证工程质量，安全文明施工及购买农村建房保险，按施工图纸和甲方要求进行施工，节约材料，并做好材料保管，不得丢失。

　　六、质量要求：乙方应当按照国家规定的房屋质量标准和甲方提供的施工图要求组织施工，工程质量不合格及达不到甲方要求由乙方负责返工，返工费由乙方负责。

　　七、施工安全：文明施工，如果乙方施工人员出现工伤，因施工造成他人损伤等事故，一切由乙方负责，甲方不负担任何责任和费用。文明施工，讲究职业道德，讲究清洁卫生。

　　八、工期要求：工程总工期为个月，从月号乙方进场施工开始算起，乙方必须在年月底前完成承包范围内的全部工程，最迟不能拖延到月日，如超过月日甲方要给予乙方经济处罚。乙方所需材料，应天前向甲方提出计划，以便迅速筹备。

　　九、其它未尽事宜，由甲乙双方协商解决。本合同一式二份，甲乙双方各执一份，从签字之日起生效。

　　甲方签字(章)： 乙方签字(章)：

　　联系电话： 联系电话：

　　____日期：________年____月____日

　　____日期：________年____月____日

常用版承包合同2

　　甲方：身份证号：

　　乙方：身份证号：

　　经甲、乙双方协商，甲方将一辆号 ）承包给乙方，协议内容如下；

　　一、承包方式；

　　1、甲乙双方自协议生效起一人一天交替跑车。

　　2、甲乙双方每天八点按时交车，必须保证车身整洁，油箱加满。

　　二、承用承但；

　　1、甲方将车辆交给乙方后，跑车期间违规、违法造成的损失由乙方支付，车辆坚决不许交给其他人驾驶，甲方发现乙方把车交于其他人驾驶，甲方有权终止协议，保证金不退。

　　2、乙方承包期间所发生的债券、债务由乙方自行承担，不得以车抵押债务。

　　3、乙方在跑车时，如发生任何交通事故，乙方应先垫付资金修车，除保险公司正常赔偿外，超出部分由乙方自行承担，甲方不负任何责任（车辆购买交强险、第三责任除和座位险）。

　　4、车辆的正常磨损修理由双方承担，如乙方人为操作不当造成损坏由乙方承担。乙方在跑车期间，不注意此车缺水、缺机油造成发动机损坏，乙方负责赔偿修好，由此造成甲方第二天不能正常营运所耽误的.时间，由乙方给甲方每天交 ）损失费，以此类推给甲方赔偿。

　　5、乙方在经营此车期间，因爱护好车辆，乙方交车时，必须保证车辆完好无损，如有车辆损坏，乙方必须及时修好，如没修好，甲方可在乙方保证金中扣除车款用以修车。

　　三、承包期限； 自________年____月____日至________年____月____日，如承包期内乙方终止承包，押金不予退还。

　　四、承包费用

　　1、保证金：乙方交付甲方车辆保证金

　　元（元整）。

　　2、承包金：甲方以每天元承包给乙方，承包金必须每天按时交纳。

　　五、如乙方违反以上协议，甲方有权中止协议，押金不予退还。

　　六、本合同一式二份，自双方签字之日起生效。

　　甲方：________年____月____日

　　乙方：________年____月____日

常用版承包合同3

　　甲方： (以下简称甲方) 乙方： (以下简称乙方) 为了加强农村公路的养护和管理，确保已建成公路的正常使用和适应交通安全的需要，根据《____市农村公路管理办法》，经甲乙双方协商同意，达成如下合同：

　　一、农村公路养护承包范围： 承包范围：____区 镇范围内的乡村道。

　　二、养护要求： 按照《____市农村公路管理办法》的有关要求，做到：

　　1、路基坚实稳定，路肩*整，与路面接茬*顺，边缘顺适，边坡稳定、坚固、*顺，坡度符合规定;边沟、排水沟无淤塞、排水通畅;防护设施完好、无破损。

　　2、路面*整完好、清洁无杂物、横坡适度、排水通畅、具有足够的强度;及时修补沥青路面的裂缝和坑槽，及时填灌水泥混凝土路面的裂缝和纵横接缝。

　　3、桥梁桥面铺装*整无裂缝、桥头无跳车、排水通畅无堵塞、桥面清洁无杂物;涵洞完好无淤塞、无开裂、无沉降、无沉陷、无漏水、翼墙完整、坚固。

　　4、安全设施：护栏、标牌设置规范，无缺损、无污染，护栏油漆醒目。

　　5、农村公路养护管理责任公告牌设置合理、齐全、规范。

　　三、承包经费：经____区检查合格后，每公里每年按照乡道3500元，村道1000元支付养护经费。

　　四、承包时间：________年元月至________年____月。

　　五、养护经费的拔付：乙方养护质量经市级验收检查评定合格后，一次性付清。

　　六、甲方责任：

　　1、指导和协助乙方搞好养护工作，为提高养护质量和养护环境创造条件。

　　2、组织人员对承包者、对新养护公路进行月度、季度、半年、年度检查。

　　3、协助乙方解决在养护工作中发生的'纠纷和沿线路权界定等问题。

　　4、协助乙方输养护在养护用料存放地点，为农村公路养护建立长期工作条件和生活条件。

　　5、及时拔付承包经费。

　　七、乙方职责：

　　1、路面保持长年清洁、*整、行车顺适;

　　2、路肩整洁、*整，无超过15c长的杂草和堆积物;

　　3、保持边沟排水畅通;

　　4、路面坑槽及时修补，裂缝破损及时处理;

　　5、经常上路巡查，及时制止和举报红线内的违章建筑、超限超载、挖掘和侵占道路等违法行为;

　　6、养护工具和材料由乙方负责;

　　7、发现重大塌方和险情时，应立即设立标志，设置路障和防范措施，确保车辆安全，并及时向有关部门报告。

　　八、其它：本合同未尽事宜，双方另行协调。

　　九、本合同一式两份，双方各执一份，自签订之日起生效，合同期满自行终止。 甲方(签字) 乙方(签字)________年____月____日

常用版承包合同4

　　甲方：

　　身份证号码

　　乙方：

　　身份证号码

　　根据有关法律的规定，甲方将现有的果场发包给乙方，就果场承包的有关事宜，甲、乙双方经过友好协商，特签订本合同。

　　1、承包土地的面积、地点：甲方将坐落于镇村坡陆果场（水泥厂桥头）50亩承包给乙方。

　　2、承包期限：承包期限为________年，自________年____月____日起至________年____月____日止。

　　3、承包价格：果场承包价格为20元亩，此款自合同生效之日起一次**纳________年租金。此后每年提前____月预缴________年租金。

　　4、双方的权利义务：

　　①、甲方保证合同期内不得再次承包给第三方。

　　②、乙方不得改变果场的现状和土地用途，若自行改变土地用途，甲方有权解除承包合同。

　　③、承包期间的的果场收益归乙方所有，甲方不再享有果场的'任何收益。

　　④、承包期间，乙方不得将果场另行转包，否则甲方有权解除合同。

　　5、违约责任：

　　①、因甲方再次承包给第三方造成乙方的经济损失，甲方应该予以赔偿。

　　②、若因乙方擅自改变果场现状和土地用途，致使甲方受到损失，乙方应该赔偿甲方的经济损失。

　　③、自本合同生效之日起，任何一方不得无故解约，否则应该承担对方的全部经济损失，并承担本合同约定承包价格二倍的违约金。

　　④、乙方擅自再承包土地经营权，给甲方造成的经济损失，乙方应该予以赔偿。

　　6、双方约定的其他事项：

　　①、在本合同履行期内，若遇有关部门依法征地，本合同自动解除，征地收益归乙方所有。

　　②、若遇不可抗力致使本合同无法履行，双方互不承担责任。

　　7、本合同自双方签字之日起生效，在合同履行期间，任何一方不得擅自变更或解除合同；合同如有未尽事宜，应由甲乙双方共同协商，签订补充协议。补充协议与本合同具有同等效力。

　　8、本合同一式二份，双方各执一份为凭。

　　甲方：（签字）

　　乙方：（签字）

　　________年____月____日

常用版承包合同5

　　甲方：

　　乙方：

　　为了增强蔬菜大棚管理人员的责任心，提高种植蔬菜的技术能力和管理水*，增加大棚管理人员的经济收入。经研究，公开面向公司所有大棚管理人员进行承包。实施方案如下：

　　1、协议有效期限为___个月（一个蔬菜生长季），即从________年____月____日起至________年____月____日止。

　　2、承包期间（10个月），日光温室承包人每月可领取基本工资600元亩；连栋拱棚承包人每月可领取基本工资300元亩。收获完毕按照下表确定产量提成奖。 产量提成比例表

　　3、公司规定的产量指标是：产品分合格和不合格两个级别（附表）。合格者按《产量提成比例表》兑现；不合格者2公斤按1公斤计算提成。

　　4、大棚位于________处，占地_______亩，品种为________，基本工资为________元。

　　5、甲方负责乙方在生产经营中的水、电、灌溉及各种生产资料，并提供生产管理及生产技术服务，统一品种、统一管理、统一进行产前、产中、产后服务。乙方严格按照公司提供的生产技术方案，负责大棚蔬菜的生产、技术管理。

　　6、大棚仅限于蔬菜生产使用，乙方不得擅自改变其生产用途及外形外貌。不得私自拆改搭建其它建筑物，否则，甲方有权限期整改，到期不整改，甲方有权强拆，并终止合同一切损失由乙方自行承担。

　　7、乙方要对承包的`大棚应加以保护，若造成损失、丢失由乙方自行承担，并按实际损失的三倍赔偿甲方。

　　8、乙方按甲方规定时间报到，服从甲方管理。日常工作可以不遵守作息时间，工作时间可以不按每天8小时计算，其他必须遵守公司的各项制度章程。

　　9、如遇自然灾害和不可抗拒因素，本协议自动解除，本协议未尽事宜由双方共同协商作出补充。

　　10、本协议在________年____月____日前甲乙双方对大棚现状进行确认，然后办理协议终止手续。

　　1、违约责任 双方应当全面履行本协议约定，任何一方违约的，均应向守约方支付违约金1000元。

　　2、本协议一式两份，甲乙双方各执一份。

　　甲方：____________

　　乙方：____________

　　________年____月____日

　　________年____月____日

常用版承包合同6

　　甲方：

　　身份证号：

　　(以下简称甲方)

　　乙方：

　　身份证号：

　　(以下简称乙方)

　　依照《民法典》、《中华人民共和国建筑法》及其他有关法律、行政法规，遵循*等、自愿、公*和诚实信用的原则，经双方协商同意，行签订如下合同。甲方在____区上岭桥镇卫东XX何家组新建住房一栋，建筑面积约750*方米，由乙方主承包施工。建筑面积以最后完工实际测量为准。

　　一、承包方式采用包工不包料方式承包。甲方提供建房所需的材料，包括：XX砖、河沙、石灰、水泥、钢材、水管、下水管、水电。乙方提供劳务、建筑技术、脚手架用材、机械、码钉、模板、撑树、铁钉、扎丝及生产生活用具等。

　　二、承建项目乙方按照设计图纸或甲方提出的要求承建(注：一楼层高3.5米，二楼层高 米)。甲方房屋主体工程的建筑，包括：地基建设、墙体、梁、柱、楼梯、楼面、装模、拆模、扎钢筋、抬装预制板、现浇混凝土、一层地面混凝土及地面、外墙四周散水、门前台阶砼垫层;装饰室内粗粉刷、外墙四面贴瓷砖、落水管;顶层层面加浆磨光，同时作好防渗处理及屋顶琉璃瓦铺设完工等房屋建筑工程的所有施工工序。

　　三、承包价格按建筑面积每*方米195元(大写壹佰玖拾伍元)，建筑面积以国家现行法律法规所规定的计算规则为依据，按实际完成的建筑面积计算。

　　四、付款方式主体工程每层抬板完工付总工程费的70%，室内粉刷按进度付款，外墙瓷砖等其它项目按承建要求全部完工，并经甲方验收合格再付总工程费的20%，剩余总工程费用的10%作为质量检验保证金(应对自然天气等)，自甲方验收合格之日起经历大雨两次，房屋无漏水等质量问题后，一次付清总工程费用的10%，基础完工预付肆仟圆整。

　　五、双方责任甲方负责水电供给及原材料及时进场。乙方必须保证工程质量，按设计图纸和甲方要求施工，节约材料，并保管好材料，不得丢失。

　　六、质量要求乙方应当按照国家规定的`房屋质量标准和要求组织施工，不合格由乙方负责返工，返工的费用全部由乙方负责。

　　七、注意安全安全文明施工，如果乙方施工人员出现工伤等意外事故，一切后果由乙方负责，甲方不负担任何责任和费用。因施工造成他人、财物的损伤、损失等事故，一切由乙方负责，甲方不负担任何责任和费用。文明施工，讲究职业道德，讲究清洁卫生。

　　八、工期要求主体工程工期为3个月，从签订合同之日起计算，乙方必须在________年____月____日前完成主体工程，完工时间不能超过10天，乙方不能因各种原因拖延甲方建房完工时间。乙方所需材料，应两天前向甲方提出计划，以便迅速筹备。

　　九、其他未尽事宜，由甲乙双方协商解决本合同一式二份，甲乙双方各执一份，从签字之日起生效。

　　甲方签字(章)：

　　乙方签字(章)：

　　________年____月____日

常用版承包合同7

　　甲方： 公司

　　乙方： 公司

　　经甲乙双方共同友好协商，乙方以承包方式为甲方提供xx洗涤服务。现就有关事项达成如下协议：

　　一、总体要求

　　1、甲方将以下洗涤服务项目按双方约定的价格承包给乙方：

　　1-1公寓楼客房xx洗涤。

　　1-2员工制服洗涤。

　　1-3宾客委托物品(客衣)洗涤。

　　2、具体内容及约定价格附后。

　　二、验收方式及质量要求

　　1、验收标准 甲方按双方约定的质量要点，对乙方送还甲方的洗涤成品进行验收。乙方必须保证所提供的洗涤质量完全达到约定质量要求即为合格。

　　2、验收程序

　　2-1甲乙双方责任人共同对乙方送还甲方的洗涤成品进行检查。

　　2-2检查内容为xx类别数量与质量要点。

　　2-3甲方责任人根据验收实际情况填写xx验收交接单，双方共同签字确认。

　　2-4验收检查中确认洗涤质量不合格的由乙方无条件收回返工。

　　3、质量要求 经双方约定，乙方必须保证洗涤后送还甲方的xx达到以下要求：

　　3-1客房xx质量要点 清洗干净、无污渍残留;熨烫*整、挺括，外观无变色、串色、脱色及颜色发灰现象;无残留异味;无因洗涤原因造成的织物发硬、起毛、划伤、破损;成品按规范整理叠好。

　　3-2员工制服质量要点 清洗干净、无残留污迹;熨烫*整、挺括、烫迹分明;制服外表自然*服，基本无皱折、无明显变形;外观无变色、串色、脱色现象;无残留异味;无因洗涤原因造成的织物发硬、起毛、划伤、破损;纽扣饰物完整无缺失;成品不得折叠运送，应使用衣架。

　　3-3客衣质量要点 乙方必须保证所洗涤的客衣严格达到以下要求： 衣物清洗干净、无任何污渍残留(确无法保证完全去除的污渍需在接收客衣时特别注明);按衣物类别要求熨烫*整、保持挺括、烫迹分明、不留极光和水迹;无因洗涤造成的变形、变色、串色、脱色、织物发硬、起毛、划伤、破损现象;无残留异味;纽扣饰物保持原状并完整无缺失;不宜折叠的成品不得折叠运送，应使用衣架;所有客衣均应有专用衣袋包装。

　　3-4乙方必须保证xx洗涤质量达到四星级酒店使用标准;并有义务使用最优工艺和原料努力维护织物，以延长其使用寿命。不得使用任何有害人体健康的洗涤设备和原料。

　　三、xx收送程序及要求

　　1、公寓楼客房xx及员工制服的收送程序及要求

　　1-1乙方必须于每天 时 分定时准点到甲方公寓楼xx间收取需洗涤的客房xx及员工制服;并同时将前一次洗涤成品送还甲方。

　　1-2乙方必须保证当日所收洗涤物品在 二十四 小时内全部完成洗涤并准时送还甲方xx间。

　　1-3收取xx时，双方共同点清类别及数目，乙方并应检查xx原有质地、颜色、污损情况等，填写xx破损确认单，双方责任人共同签字确认。

　　1-4乙方送还洗涤好的xx时，由甲方派人按双方约定的验收及质量标准进行检查;不合格的乙方必须无条件返工。验收完毕，双方责任人共同在验收交接单上签字确认。以验收单注明的类别及数目作为结算依据。

　　2、客衣的收送程序及要求

　　2-1甲方宾客委托洗涤的衣物由甲方负责随时收取后，无须加急处理的'集中在每天随客房xx及员工制服一起交乙方洗涤。乙方并于收取当日客衣同时将前一次所收取的客衣洗好后交还甲方xx间。

　　2-2客衣普通洗涤乙方必须收取客衣后 二十四 小时以内完成洗涤并将成品准时交还甲方。

　　2-3客衣加急洗涤由甲方随时收取随时以电话形式通知乙方。乙方必须在接到甲方客衣洗涤电话通知后 三十 分钟以内来甲方xx间接收。并按要求完成洗涤后送回甲方xx间。

　　2-4客衣加急洗涤乙方必须在收取衣物后 十二 小时内完成洗涤并将成品送回甲方xx间。

　　2-5客衣洗涤收取时，双方共同点清类别及数目，乙方并应检查客衣原有质地、颜色、污损情况等，填写xx破损确认单，双方责任人共同签字确认。

　　2-6乙方送还洗涤好的客衣时，由甲方派人按双方约定的验收及质量标准进行检查;不合格的乙方必须无条件返工。验收完毕，双方责任人共同在验收交接单上签字确认。以验收单注明的类别及数目作为结算依据。

　　3、xx接送运输及费用 所有的xx接送运输及费用均已包含在双方约定的xx洗涤价目中。乙方负责所有的xx接送运输及费用。甲方并不需要另外支付除约定价格以外的任何其他费用。

　　四、违约责任

　　1、乙方因设备及人为因素，未能按约定时间定期准时到甲方xx间接送xx(包括客衣)，迟到 三十 分钟甲方每次扣罚乙方人民币 伍拾 圆作为补偿。影响甲方营业造成的损失由乙方负责向甲方补偿。

　　2、上述情况发生 贰 次，甲方有权决定终止本协议及与乙方的合作关系，并不需要征得乙方同意。

　　3、甲方交由乙方洗涤的客衣，如发生洗涤质量及损坏事故，由乙方承担全部责任。乙方应负全责，按客衣所标原价进行赔偿。

　　4、乙方因任何原因造成的甲方xx丢失、数目不清和意外损坏，均应负责按甲方原采购价格向甲方赔偿，并以甲方提供的物品价目证据为依据。

　　5、乙方洗涤成品经验收确认为不合格的，一律由乙方无条件返工，其间所有费用均由乙方负责。甲方并不需要因此而另外支付任何其它费用。 客衣洗涤送还后确认为不合格的，乙方一律无条件返工并另减收 50 % 洗涤费作为补偿。其间造成宾客行程延误及宾客提出的其它损失均由乙方承担全部责任。

　　6、因双方交接**同的疏漏，或因其它双方均有责任而造成的损失，以及无法清楚地界定责任的损失，均由甲乙双方各承担50%的责任。

　　7、因使用不适当的洗涤工艺或原料造成的xx提前老化、使用寿命缩短，乙方亦应负责向甲方照价赔偿。但可按甲方原采购价以每使用满________年折旧 25 %来计算。 xx的提前老化、使用寿命缩短的界定标准为：甲方在正常使用情况下，xx达到供应商提供的正式技术参数文件中的使用年限。乙方应保证所洗涤的xx达到该洗涤年限。甲方应尽可能应乙方要求向乙方转交由xx供货商提供的包含织物质地、洗涤方法等参数的文件。但乙方如以此为依据进行洗涤造成的任何不良后果均须自负责任。

　　五、结算方式

　　甲方按双方约定的价目及每月度交乙方洗涤的xx类别数量，一个月与乙方结算一次。每月____日甲方以 形式向乙方付清帐款。

　　六、其它约定

　　1、本协议有效期为 ________年____月____日至________年____月____日。

　　2、在协议有效期内，甲方保证不就xx洗涤服务项目与其它公司签定类似的协议。

　　3、其它未尽事宜，由双方共同协商增补。

　　4、本协议一式二份，甲乙双方各持一份，共同遵守

常用版承包合同8

　　甲方立合同双方（以下简称）乙方甲方根据教育部教财（1999）14号文件“关于围绕服务教育教学，服务师生和人民群众生活需要，培养和发展教育市场体系”的要求，经甲乙双方协商一致，特订立本合同，具体条款如下：

　　一、甲方同意乙方承包学校食堂，承包期限为________年，即从________年____月____日至________年____月____日止。

　　二、全年承包金为____________元整，于合同签订时一次交清。承包期间乙方需向甲方交卫生保证金5000元；财产保证金5000元。承包期满未出现食物中毒、财产损坏、保证金全额退回给乙方。出现上述问题，视情节在保证金内扣除。并由乙方承担全部损失。

　　三、甲方要求乙方法定代表人到甲方食堂具体负责管理，乙方对此表示同意。

　　四、乙方在承包期间，必须确保校园整洁，遵章守法，维护学校名誉。服从创建、治安等部门和学校的管理，做好“门前三包”及食堂周边的环境卫生工作，出现问题，造成严重后果，后果由乙方自负，且甲方有权单方面终止合同。

　　五、乙方承包期间，应多动脑筋，改善服务态度，提高服务质量。如出现服务态度差，不能保证正常的伙食供应，师生意见大，反映强烈，甲方有权采取应急措施，并单方面终止合同，且不退还承包金。

　　六、乙方为学校食堂卫生、防火、治安第一责任人，须服从甲方保卫、后勤、门卫及上级有关部门的`监督。乙方必须自行做好安全防盗、防火工作，如发生失窃、火灾事故而造成的一切损失由乙方自负。乙方聘用外来食堂工作人员，必须服从学校按有关管理规定进行统一管理。

　　七、合同期满甲方组织重新招标，乙方若需继续承包，可在规定时间内向甲方提出书面申请，同等条件下，优先参加投标，若未中标，乙方必须在合同期满前5天无条件移交房屋及有关设备。如强行占房，甲方有权按原承包价双倍收取占用金，并且依法强制搬出。

　　八、甲方提供水、电源，费用由乙方按实际使用量与甲方总务处结算，超过三个月不结算费用，视为乙方违约。为确保用电安全，乙方不得私自乱接电器，超负荷用电。

　　九、乙方经营中必须严格执行《食品卫生法》的各项条款，并接受学校总务处、校医室的卫生检查监督，所有从业人员必须持有健康证方可上岗服务。

　　十、乙方一切债务与甲方无关。

　　十一、乙方必须自觉遵守投标承诺，服从甲方统一领导，遵守国家有关法规，遵守校规校纪，不得以任何理由向室外延伸服务；不得在校园内对外服务。

　　十二、承包期内，乙方不得擅自改变房屋结构和设备位置，如乙方确因经营需要，需征得甲方同意。承包期满，甲方将组织人员对房屋设备进行验收检查，如果损坏，必须修复或予以赔偿。

　　十三、乙方中途未经甲方同意，不得擅自转包或改变服务性质。若擅自变更经营者或改变服务性质，则视为乙方违约，甲方有权终止合同，且不承担因终止合同而造成的经济损失。

　　十四、承包人因故需终止合同，须提前____日向乙方提出书面申请，甲方同意后____日内必须撤离。

　　十五、本合同系甲、乙双方自愿签订，如一方违约，应支付另一方违约金壹万元整。

　　十六、本次招标的公告、招标须知和中标方投标书为本合同的附件与本合同具体同等效力。

　　十七、如遇不可抗拒的原因而导致房屋毁损，致使合同无法履行，本合同自行终止，双方不承担责任。

　　十八、本合同未尽事宜，一律按《民法典》的有关规定，经合同双方共同协商，作出补充规定，补充规定与本合同具有同等效力。

　　十九、本合同双方签字，见证后生效。

　　二十、本合同一式叁份，甲乙双方各执一份，见证单位执一份。

　　甲方（盖章）：乙方（签字）：法定代表人：

　　签定日期

常用版承包合同9

　　甲方： 县 乡 村 组户主 (以下简称甲方)

　　乙方: (以下简称乙方)鉴证方：

　　县 乡 村依据国家农村产业结构调整，土地流转承包经营及新农村建设政策，乙方通过发展，对周边的用地调查和自身发展需要，同意接受村民户主的引进，并规划在村民组所属范围内的黄桥头地段种植大树、花卉苗木和水草养殖，蔬菜药材按国家合同法及相关法律法规，甲、乙双方友好协商达成如下条款，共同遵守执行。

　　一、 承包土地位置及面积：乡 村 组 户主 ，水田 丘，田亩名称面积 亩。

　　二、 承包土地经营期限：甲方同意将自家所分包的责任田在本轮________年责任制所剩年限约________年，(即________年____月____日)至________年____月____日止流转承包给乙方开发经营。

　　三、 承包土地经营价格：承包价格按每亩每年人民币 1400 元。每________年递增200元亩每年，即________年至________年为每年1400元，________年至20为每年1600元;________年至20为每年1800元;________年至20为每年20元。

　　四、 承包土地经营费付款方式此合同甲、乙双方签字生效，经过村组监证认定后，乙方即向甲方交付 1500 元，作为土地到期稻田还原费。田_一次性预付________年即20至________年的田_，计费标准依据本合同第三条之规定，________年期满后即向甲方付第________年的土地承包经营费，第________年期满向甲方付第________年的土地承包经营费，往后依次类推不得拖延。________年期满后，每年付款的时间定为____月____月之间。最后________年的田_一次性付清。过期不付甲方有权处理苗木。

　　五、甲、乙约定事项

　　1、乙方在承包甲方的土地使用权经营期内，有规划、必须的建设、开发、投资、经营、填土、管理等自**，并独立核算，承担经营期间的一切债权、债务及责任，乙方必须合法经营。甲方不得以任何的方式进行干涉和另立项目收取乙方不合理的费用。如发生变化需增加的税收概由乙方承担。

　　2、乙方在承包经营期内如遇性的征地，按国家征地标准将各项征地补偿费甲、乙双方分划收取，即：

　　(1)土地、劳动力安置补偿费、原有的农田建设和原有的水利设施等全部归甲方的'村民组及甲方所有。

　　(2)土地上国家有水稻田补偿费用全部归甲方所有。

　　(3)承包土地范围内的所有花卉苗木、树木、构建物、置景、置物、填土、挖鱼塘补偿费全部归乙方所有。

　　3、乙方在承包经营期内如遇企事业单位征用地，按本合同第五项第二条执行外，甲、乙双方必须协商一致方可实施。

　　4、承包土地经营期满后，乙方在承包土地范围内所有构建无偿给甲方，其他置景、置物、花卉苗木、树木和可移动产归属乙方，由乙方自行处理。

　　5、承包土地经营期满后，如甲方土地不再对外承包，则由乙方的土地还原费抵给甲方作为土地还原费用。如甲方同意继续对外承包在同等条件下，乙方有优先权。

　　6、乙方承包土地经营期内保证周边的水源、道路畅通。甲方现有水利设施乙方只能搞好不得损坏，甲方协助维护乙方所建园内的安全设施。

　　7、乙方承包土地经营开发在新改革、新发现、新技术等各种创新，甲方应积极配合，协助办理有关手续。但一切开支费用全部归属乙方。

　　8、在稻田公路两边预留 米的路面到乙方田地的过路通道。

　　9、乙方在生产种植过程中，树苗要带土移栽，甲方不得阻扰干涉。

　　六、甲、乙双方责任

　　1、对于________年新租土地甲方保证合同签定生效之日________年____月____日前不得在已承包处的耕地内继续种作物，合同前已经种植了过期作物的由甲、乙双方协商解决，确保乙方进场使用，但不得超过________年 4____月 31____日。

　　2、甲方及甲方村民组提供现有的用水水源不变，用电杆点不变给乙方，机械设备、电费由乙方自负。

　　3、乙方在承包土地经营期内，甲方及甲方村民组应及时配合乙方解决周边环境矛盾及相关问题。如乙方需劳动力做事，在同等条件下优先给甲方及当地村民，但必须遵守乙方的劳动制度。

　　4、乙方必须在承包期内合法经营，遵守当地村规民约，按时缴纳甲方及甲方村民组的费用。

　　5、乙方在承包期内如造成水土流失责任自负(不可抗拒的自然灾害除外)。

　　6、甲方及甲方村民组应维护乙方合法经营、合法利益，支持协助乙方各项工作。

　　七、土地承包经营权流转流转土地乙方可采承转包、出租、互换等方式流转，流转的收益由乙方享有但需甲方同意;但土地流转的期限不得超过承包期限的剩余期限，土地租金，交租时限、方式仍按乙方按合同规定执行。

　　八、违约责任：本合同签字生效后，甲、乙双方必须严格遵守执行以上条款，不得因双方法人代表的变动而变动。如一方违约，承担赔偿对方双倍经济损失。

　　九、其他：本合同在乙方承包土地范围内的所有责任田农户全部签字，即具有法律效力。本合同一式四份，乙方一份，其余的归甲方。其他未尽事宜，甲、乙双方另行协商解决，作为本合同之附件，与本合同具有同等法律效力。本合同双方签字生效，到期满甲、乙双方处理好与本合同相关的一切事物后失效。

　　甲方签字：

　　乙方签字

常用版承包合同10

　　甲方：专利权人：

　　乙方：区域合作人：

　　为使新技术尽快转化为生产力和专利新产品迅速占领市场，现实行技术入股联营生产和产值提成的方式紧密合作，现达成如下协议：

　　一、甲方责任：

　　1、甲方提供专利技术名称为：，专利发明人：。

　　2、甲方授权许可乙方独家生产。其销售权：可在全国范围内进行销售。

　　3、甲方提供技术项目合作期限为________年，合同期间甲方免收乙方技术转让费，以技术入股，并提供入伙保证金10万元。

　　4、甲方具体负责新产品的开发、员工的招聘、指导生产、协助销售，并按销售收入的%提成，结算方式：____月一结。

　　5、如需扩大生产或建立分厂，可由甲方进行重新授权，其分厂、分公司、集团所得收入甲方提成40%。

　　6、在合同期间允许乙方使用发明人的专利权，其使用的方式必须得到甲方许可。

　　7、甲方有权监督并随时查看工厂生产、经营及财务状况。

　　二、乙方责任

　　1、乙方应负责组建生产公司及工商、税务经营手续和必要的启动资金，并提供厂房、生产人员、水电和生产设备以及扩大生产资金。启动资金（含设备和前期出货费）不低于万元。生产过程中发生的所有成本费用均由乙方支付并独力承担。

　　2、乙方应在合同生效日前完成生产技术、管理人员的配备及厂房、设备、资金到位。

　　3、乙方在与甲方合作期间，有权要求甲方对该产品不断创新和改进，对改进的技术应首先给乙方使用。

　　4、乙方对生产产品的数量应如数报送甲方，应实行财务公开，乙方不得做出对甲方利益有损之事。

　　5、乙方全权负责产品的生产、经营、销售，并有权分得销售收入的60%。

　　三、违约责任

　　1、甲方在签约后应全力配合工厂生产，不得将专利技术它用，未经乙方许可，不得中途退出。

　　2、乙方收到定金后若不能按时生产或放弃生产，乙方应承担全部经济损失，并退还甲方保证金10万元。

　　3、乙方未经甲方许可不得私自设立分厂、分公司和集团，否则按免收的.全额技术转让费支付甲方。

　　四、其它条约

　　1、合同期满，甲方不再提成、参股和销售，乙方应退还甲方的10万元保证金。如继续合作，合作方式另行商议。

　　2、合同期满，乙方如继续使用甲方专利，乙方应向甲方支付一定数额的使用费，费用另议。

　　3、有效期________年____月____日到20________年____月____日止。

　　4、本合同自双方签字之日起生效。

　　四、备注： 甲方：乙方： 代表人：代表人： 农村土地承包经营权流转合同书（乙方直接与农户签订范本） 甲方：县镇村民委会 乙方：身份证号：地址： 根据《中华人民共和国农村土地承包法》及有关法律、法规和政策的规定，经双方协商同意，就农村土地承包经营权的39;流转达成如下协议：

　　一、土地流转的方位、面积和方式 流转土地所在方位：。流转的面积为亩，以实际丈量面积为准。流转方式为出租。

　　二、流转的期限为________年 自年月日起至年月止。

　　三、流转费标准及支付方式。

　　1、转包的租金为每亩每年元，如果国家经济政策发生大的变化，租赁价格与周边土地租赁价格有较大差距时可由双方协商调整租赁价格。

　　2、由***门征收的县乡排涝水费每亩元由甲方负担。

　　四、协议签定以后，乙方应向甲方交纳215;万元的保证金，待支付流转费时扣除。每年的租金必须在215;月日之前支付给甲方。

　　五、乙方在租赁期间涉及到劳务用工，在同等条件下应该优先使用甲方。

　　六、甲方的权利和义务

　　1、有权监督乙方按时履行本合同规定的各项义务。

　　2、不得干预乙方依法的生产经营活动。

　　3、协助处理好与周边水系等方面的关系。

　　七、乙方的权利和义务

　　1、依法在不改变土地规定用途的前提下，有经营自**、产品处分权和收益权。未经甲方同意，不得再次转包出租。

　　2、按时向甲方支付流转费。

　　3、保护耕地，不得弃耕抛荒，不得进行掠夺性经营。

　　八、双方约定的其他条款

　　1、流转期内，如流转的土地被国家或集体依法征用、占用，征占用的补偿按有关法律法规和政策规定执行。

　　2、流转期满后，乙方投资形成的地上附着物无偿交由甲方，投资时甲方双方另外达成了协议的除外。

　　3、乙方连续两年弃耕抛荒的，甲方有权收回流转的土地。

　　4、乙方在合同期满后，对土地的耕作造成破坏致使不能正常耕作的，乙方必须负责恢复土地原貌。

　　九、合同期满，乙方要求续签合同的，甲方在同等条件下可优先承租。

　　十、违约责任 流转期内，如一方违约，违约方应向对方支付违约金元，造成损失的，依法予以赔偿。

　　十一、纠纷解决办法流转期内，如双方发生纠纷，先由县镇农村土地承包主管部门进行调解。调解不成的，向县人民法院起诉。

　　十二、本合同自签订之日起生效。

　　十三、本合同如有未尽事宜，由双方共同协商，作出补充约定。补充约定与本合同具有同等法律效力。

　　十四、本合同一式四份，甲乙双方各扏一份，县镇土地流转服务中心县经管局各备案一份。

　　甲方代表（签字）：

　　乙方代表（签字）：

　　鉴证方： 签订日期：________年____月____日

常用版承包合同11

　　甲方（发包方）：

　　甲方代表：

　　乙方（承包方）：

　　经甲乙双方XX相协商，甲方将顺德XX厂承包给乙方经营。甲乙双方在*等、XX利、自愿的.基础上，签定如下协议：

　　一、承包方式甲方将权属于甲方的泡沫加工厂承包给乙方自产自销经营。承包期内，一切经营资金由乙方自筹；一切开支包括厂房租金、水、电费、税收费、卫生管理费等费用均由乙方负责支付，甲方概不负责。

　　二、承包期限合同承包期限为________年，从________年____月____日起至________年____月____日止。合同期满后，如甲乙双方愿意，可继续签订承包合同。

　　三、承包费用承包费用为100000元人民币（大写壹拾万元整）年。乙方于每月____日前向甲方缴交承包款8300元，尾数在最后一个月结清；第一次缴交承包款时间为________年____月____日前。如乙方逾期未缴交承包款，每日按拖欠总额的1%收取滞纳金；超过____日未缴交承包款，甲方有权终止承包合同，并将乙方保证金不予退还。

　　四、安全责任乙方应为工厂员工购买工伤保险。合同期内，一切安全事故由乙方负责，甲方概不负任何责任。

　　五、违约责任乙方在合同签定后向甲方交纳30000元保证金。如有违约，则由违约方向另一方赔偿违约金30000元。

　　六、其它事项

　　1、甲乙双方签字后，此合同不受市场行情等任何因素影响，合同期内，任何一方擅自中止合同（包括乙方中途退场等），则按违约处理。

　　2、甲方将原购买的其他厂的废泡沫（包括XX、XX、等）移交给乙方购买，但乙方不得自行与厂家重新洽谈价格或签订合同，如有价格等因素变动，必须及时通知甲方前去与厂家处理解决，否则按乙方违约处理。

　　3、甲方以前购买的厂货废泡沫，如受价格变动和其它因素的.影响，导致一些厂货不能再继续购买的，甲方不负责任，不减少承包费。

　　4、乙方在经营期间，所有新找到的废泡沫货源和购买的废泡沫厂货，在合同期满后，必须连同以前的废泡沫厂货全部移交给甲方购买，并且乙方________年内不得在甲方工厂周围方圆30公里范围内开设废泡沫加工厂。

　　5、甲方负责提供一台泡沫拉丝机给乙方使用，维修费用由乙方负责。其它物品由甲乙双方在接交时签订清单，合同期满后乙方按清单将物品交给甲方，遗失或损坏的物品按价赔偿。

　　6、合同期内，如因现厂房不能继续租用或**有关部门干涉的原因，导致乙方不能生产的情况下，由甲方负责协调有关关系或另外租厂房使用，乙方每月仍然按以前的厂租标准支付厂房租金；因搬厂房造成停工期间按270元日扣减承包费。如甲方不能协调好关系，无法让乙方继续开工，则双方按终止合同处理并进行结算，此种情况不按违约处理。

　　7、如双方发生合同纠纷，须在甲方工厂所在地即提出诉讼。

　　8、未尽事宜，由甲乙双方另行协商解决。

　　9、此合同一式两份，甲乙双方各持一份具有同等法律效力，签字生效。

　　甲方（盖章）：

　　甲方代表（签名）：

　　乙方（签名）：

　　签定日期：________年____月____日

常用版承包合同12

　　甲方（发包方）：甲方代表：

　　乙方（承包方）：

　　经甲乙双方互相协商，甲方将顺德________厂承包给乙方经营。甲乙双方在*等、________、自愿的基础上，签定如下协议：

　　一、承包方式

　　甲方将权属于甲方的泡沫加工厂承包给乙方自产自销经营。承包期内，一切经营资金由乙方自筹；一切开支包括厂房租金、水、电费、税收费、卫生管理费等费用均由乙方负责支付，甲方概不负责。

　　二、承包期限

　　合同承包期限为________年，从________年____月____日起至________年____月____日止。合同期满后，如甲乙双方愿意，可继续签订承包合同。

　　三、承包费用

　　承包费用为100000元人民币（大写壹拾万元整）年。乙方于每月____日前向甲方缴交承包款8300元，尾数在最后一个月结清；第一次缴交承包款时间为________年____月____日前。如乙方逾期未缴交承包款，每日按拖欠总额的1%收取滞纳金；超过____日未缴交承包款，甲方有权终止承包合同，并将乙方保证金不予退还。

　　四、安全责任

　　乙方应为工厂员工购买工伤保险。合同期内，一切安全事故由乙方负责，甲方概不负任何责任。

　　五、违约责任

　　乙方在合同签定后向甲方交纳30000元保证金。如有违约，则由违约方向另一方赔偿违约金30000元。

　　六、其它事项

　　1、甲乙双方签字后，此合同不受市场行情等任何因素影响，合同期内，任何一方擅自中止合同（包括乙方中途退场等），则按违约处理。

　　2、甲方将原购买的其他厂的'废泡沫（包括________、________、等）移交给乙方购买，但乙方不得自行与厂家重新洽谈价格或签订合同，如有价格等因素变动，必须及时通知甲方前去与厂家处理解决，否则按乙方违约处理。

　　3、甲方以前购买的厂货废泡沫，如受价格变动和其它因素的影响，导致一些厂货不能再继续购买的，甲方不负责任，不减少承包费。

　　4、乙方在经营期间，所有新找到的废泡沫货源和购买的废泡沫厂货，在合同期满后，必须连同以前的废泡沫厂货全部移交给甲方购买，并且乙方________年内不得在甲方工厂周围方圆30公里范围内开设废泡沫加工厂。

　　5、甲方负责提供一台泡沫拉丝机给乙方使用，维修费用由乙方负责。其它物品由甲乙双方在接交时签订清单，合同期满后乙方按清单将物品交给甲方，遗失或损坏的物品按价赔偿。

　　6、合同期内，如因现厂房不能继续租用或**有关部门干涉的原因，导致乙方不能生产的情况下，由甲方负责协调有关关系或另外租厂房使用，乙方每月仍然按以前的厂租标准支付厂房租金；因搬厂房造成停工期间按270元日扣减承包费。如甲方不能协调好关系，无法让乙方继续开工，则双方按终止合同处理并进行结算，此种情况不按违约处理。

　　7、如双方发生合同纠纷，须在甲方工厂所在地即顺德________提出诉讼。

　　8、未尽事宜，由甲乙双方另行协商解决。

　　9、此合同一式两份，甲乙双方各持一份具有同等法律效力，签字生效。

　　甲方（盖章）：甲方代表（签名）：

　　乙方（签名）：

　　签定日期：________年____月____日

常用版承包合同13

　　甲方：_________________有限责任公司

　　乙方：_________集团控股股份有限公司

　　为壮大林业经济，搞好林业综合开发，甲、乙双方本着自愿公*、诚实信用的原则，经充分协商，就__________土地转承包经营及林木资产转让事项达成以下合同条款：

　　一、土地面积、座落地点及面积

　　1．甲方将__________土地面积_________亩（甲方《林权证》面积，含湖北XX公司租赁的土地____亩，具体面积以实际测量为准，超出_________亩的，以______亩计算，不足的按实际测量面积计算）全部转承包给乙方。转承包地块的四至为东至___________，南至_________，西至_________，北至_________，具体座落地点和四至详见鄂城林证字（20）第000671号《林权证》中新洲综合林场*面图。

　　2．__________属长江流动沙洲滩地。承包期间，__________土地面积减少达总面积的_________%以上时，承包金应按土地减少比例作相应下调；因自然原因或乙方的开发引起的土地面积增加，承包金不作增加。

　　二、承包期限 承包期限________年。 自________年____月____日起至________年____月____日止，其中湖北XX公司租赁的_________亩土地承包期限为________年____月____日起至________年____月____日止。

　　三、土地承包金、林木资产及其他资产转让费的确认与付款方式

　　1．土地承包金的确认 双方商定，土地承包金按每年_________元亩计算，土地总承包金为_________元，其中；

　　（1）________年至________年，________年的承包金额为_________万元（_________元亩_________亩215;________年）

　　（2）________年至________年，每年的承包金额为_________元（_________元亩_________215;_________亩）

　　2．林木资产及其他资产转让费的确认

　　（1）甲方同意将__________上属甲方所有的林木资产一次性转让给乙方，总转让费为_________万元，其中，XXXX暂按_________立方米计算，作价_________万元（_________元立方米），中幼林按_________株计算，作价_________万元（_________元株）。XXXX实际蓄积量由甲、乙双方认可的第三方评估机构确认。评估工作在合同签订后20天内完成。评估费用由乙方承担。如评估蓄积量与暂定的_________立方米有差异，则差额部分蓄积的价款在下面第三款第一条中支付余款时作相应增减。

　　（2）甲方同意将属甲方所有的其他资产如房屋、机械设备（详见财产清单）一次性折价转让给乙方，转让价_________万元（按原值50%折旧计算）。

　　3．付款方式

　　（1）乙方应付的________年至________年________年的土地承包金、林木资产及其他资产转让费共计_________万元，该款乙方于甲方负责将__________的《林权证》变更并交给乙方的同时付款_________万元，余款542。1万元乙方自收到变更《林权证》之日起30个工作日内一次性付清。

　　（2）自________年起每年度的土地承包金_________元，乙方应于当年的____月____日前一次性支付。

　　四、甲方的权利和义务

　　1．有权按时收取土地承包金及资产转让费；

　　2．承包期间，甲方应协助乙方处理周边关系；

　　3．甲方负责为乙方办理__________土地使用权、林木资产所有权的变更登记，所需费用由甲方承担；

　　4．承包期间，甲方不得将__________土地使用权向第三方作任何处置，如转包、转租、抵押、作价入股等；

　　5．甲方与土地所有者（发包方）的承包合同仍然有效，甲方作为承包方应履行的义务仍由甲方自行承担；

　　6．甲方必须确保乙方在承包经营期限内享有持续、有效的承包经营权；

　　7．承包期限内，如遇自然灾害，上级或发包方给甲方核减或免除相应土地承包费义务和核发的抗灾款，甲方应及时如数转给乙方，如需甲方办理手续的，甲方应负责及时协助办理；

　　8．甲方应在________年____月____日前将土地交给乙方经营，在________年____月____日前办理过户。

　　五、乙方的权利和义务

　　1．承包期间，乙方享有经营自**，独立享有和承担承包期间形成的债权、债务和经营风险；

　　2．承包期间，乙方有权依法砍伐林木；

　　3．承包期间，如国家建设需征用土地，就林木及地上附属资产所获得的'补偿款归乙方所有；

　　4．承包期间，乙方应守法经营，严格按约定的用途使用承包的土地，不得擅自改变土地的用途；

　　5．承包期间，乙方应按时交纳土地承包金和资产转让费；

　　6．承包期间，乙方有权将依法取得的林木及林地使用权依法转包、转租、转让、拍卖、抵押、作价入股或作为合资、合作造林等；

　　7．乙方有权要求甲方按合同约定的标准交付林地及林木等资产；

　　8．承包期间，如遇自然灾害，乙方有权向甲方要求缓交、免交承包金，乙方也有权直接向有关部门申请税费减免及申请核发救灾款项；

　　9．承包期间，为了充分发挥土地的使用率，乙方可以在进行林业开发的同时，套种其他农作物，但承包金不增加；

　　10．乙方有权依法在林区内进行生产配套的基础设施建设，并对所建设施享有所有权； 1

　　1．乙方有权对取得的林木采伐许可证进行转让并收取转让所得。

　　六、合同的解除和终止

　　1．甲乙双方中任何一方要求解除合同的须提前_________个月通知另一方；

　　2．未经乙方同意，甲方不得擅自与发包方终止承包协议；

　　3．因不可抗力，国家征地及其他有关政策调整，导致乙方难以继续经营的，乙方有权终止合同，且双方无需承担违约责任；

　　4．合同期满，乙方有权直接与发包方签订承包协议，甲方应予以协助；

　　5．合同期满，本合同终止，乙方有权处置承包土地上的林木及相关生产经营设施等资产，或要求甲方按当时的评估价收购；

　　七、违约责任

　　1．乙方应按本合同约定的时间支付土地承包金、林木资产及其他资产转让费。每逾期一天，按应付未付部分的万分之五支付滞纳金，逾期累计超过20天，甲方有权解除合同。

　　2．承包期间，乙方若擅自改变土地用途，则甲方有权解除合同，同时乙方应按未支付承包金1%承担违约金。

　　3．承包期间，因甲方或发包方的原因使乙方无法继续行使土地承包经营权的，乙方有权解除合同，并要求甲方按总承包金的2倍赔偿损失；

　　4．承包期间，因甲方或发包方原因致使乙方林木及相关生产经营设施等资产受损失的，乙方有权解除合同，并要求甲方赔偿损失；

　　5．甲、乙双方有违反合同其他约定的，违约方支付守约方违约金人民币万元。

　　八、湖北XX公司所租赁的土地到期后（________年____月底），甲方于________年____月____日移交给乙方承包经营，如不能及时移交，超过2个月，则乙方免除该土地当年租金，甲方并承担当年租金1%的违约金。

　　九、本合同未尽事宜，甲乙双方协商解决，产生的补充协议与该合同具有同等法律效力。

　　十、本合同自签字盖章之后生效。

　　十一、本合同一式五份，甲乙双方各执一份，市林业局、区林业局、公证机关各一份。

　　甲方：_________________有限责任公司 代表签字：_________________________

　　乙方：_________集团控股股份有限公司 代表签字：_________________________

　　公证机关：_________________________ 签订日期：________年____月____日

常用版承包合同14

　　甲方：_________

　　身份证：_________

　　乙方：_________

　　身份证：_________

　　乙方在全面了解甲方的经营状况、运作模式等基础上，自愿遵守甲方的各项规章制度以及服从甲方统一品牌、统一公司形象、统一运作模式、统一价格结算、统一服务标准等有关规定，申请作为甲方的加盟承包商，双方根据合同法及有关法律规定，经协商特订立如下合同；

　　第一条

　　经营范围及特别约定

　　1、甲方授权乙方在派件（操作区域明细见附件），乙方不得超出此区域经营业务，业务经营范围不得超过甲方营业执照的经营范围。乙方变更、新增经营场所以及在甲方的备案信息发生变化时均需及时（最迟两日内）书面通知甲方。

　　2、在本合同约定范围内从事业务，乙方作为独立的法律主体进行活动，独立核算、自担风险、自负盈亏。

　　第二条

　　合同变更、终止和续签

　　1、本合同有效期自________年____月____日起至________年____月____日止。

　　2、本合同签署后按规定或约定时间内乙方须将风险保证金、首次物资费汇入甲方指定账号，如违反则视同合同未生效。

　　3、在合同正常执行期间，如乙方提出终止或变更，需提前30天书面通知甲方，并继续保障操作，最长不超过30天。甲方确定乙方停止操作后，在30天内与乙方清理完毕所有的账务。如乙方故意拖欠甲方费用，自停止货物操作之日起，每日按甲方提供的欠款数额收取乙方千分之三的滞纳金。

　　4、双方终止合同并解决完所有争议后，甲方抵扣乙方所欠费用后将剩余的保证金、于30个工作日内无息返还乙方。

　　第三条

　　相关费用及支付

　　1、乙方在签订合同后一次性向甲方支付人民币（大写：_________）作为加盟费，以确保乙方获得该区域范围的_________快递业务的经营权。

　　2、乙方在签订合同后一次性向甲方支付人民币元，

　　3、甲方有权要求乙方规范经营，维护_________快递的声誉，如果出现丢件，损坏件，不及时派送，以及引起客户投诉的，甲方有权让乙方承担相应的费用，或从遗失风险押金中扣除。

　　第四条

　　双方的权利和义务

　　1、甲乙双方在开展门到门服务中，应遵守国家法律、法规，维护“_________快递”的形象、声誉，切实保障双方的利益，严格保守商业秘密。

　　2、甲方对乙方的工作人员进行培训、指导、提供相关资料，配合指导使用相关软件、系统等；乙方必须遵守甲方制定的操作规定、考核要求和服务规范等。

　　3、乙方须接受甲方统一管理与义务指导，并承诺无条件实施约定服务区域内的派送（详见附件），及时、高效完成甲方赋予的任务，乙方不得以任何形式与理由加以拒绝或延迟派送义务。

　　4、甲乙双方应严格遵守_________快递相关操作规定和_________总部的网络管理规定，乙方将已派送货物签单全部返还甲方；甲方对乙方的经营行为监督、检查。

　　5、乙方使用甲方工作单承揽的业务，必须通过甲方承运，不得通过其它快递公司或货运代理承运；除到付运费和代收货款外，送货方不得向收货人收取任何费用。

　　6、乙方对消费者的投诉应当及时处理，对造成消费者权益损害的，应及时采取补救措施。因乙方的原因，消费者直接向甲方投诉的，甲方认为乙方确有过错，甲方直接向消费者偿付的，甲方有权直接从遗失风险押金中扣除。

　　7、因乙方或其职员的故意或过失行为给乙方造成损失，或者存在其雇员违法或侵害他人权利的行为，由乙方自行承担法律责任，与甲方无关。如因此使甲方的合法权益受到损害，乙方应承担全部赔偿责任，甲方有权解除合同并向乙方追偿。

　　8、在本合同有效期内，乙方应及时向甲方披露所涉及的诉讼或仲裁及其他对甲方有重大影响的信息。乙方故意提供虚假信息或隐瞒重要信息，致使甲方遭受经济损失的，甲方有权解除本合同，乙方已支付的保证金不予返还，并有权要求其赔偿甲方所造成的损失。

　　9、乙方的经营风险、法律责任和所加盟经营区域的业务开发等均由乙方承担。甲方不承担任何有关或相关连带责任。

　　10、在本合同有效期内及终止后，乙方及其雇员未经甲方书面同意，不得披露、使用或允许他人使用其所掌握的甲方的商业秘密。

　　第五条

　　结算条款

　　1、代收款与其它费用分别结算。乙方将当天收到的代收款及时存到网银账户，最晚不到超过次日12：00，任何情况下均不得拖延或抵扣，存款的同时需要向甲方提供存款项目明细。

　　2、到付款、派送费、保险费、到付款税金，甲方每月与乙方结算一次，结算周期为1-____日。

　　3、结算业务时，如发生价格纠纷、服务质量纠纷、服务事故等情况，责任双方已协商一致的`应在本月结算完毕。如果纠纷、事故未能解决或双方未能取得一致意见则相关问题件的费用结算顺延至纠纷、事故解决后再行结算，最迟不超过结算期满后1个月，不得影响其它正常件的结算。

　　4、乙方购买甲方工作单、物料、装备时，应先将款存入甲方网银账户，甲方确认到款后再行发货。

　　第六条

　　经营权的转让

　　1、本合同是甲乙双方基于彼此信任而签订，除乙方违规操作或者条件发生变化不再适合作为_________快递加盟成员，任何一方不得无故将乙方经营区域的经营权转让给

　　第三方。

　　2、乙方因投资发生变化、人员结构变动、经营不善等原因需要转让经营权的，得提前____日向甲方申报，待甲方审定后方可办理手续。

　　第七条

　　违约责任

　　1、乙方未按合同约定时间将风险保证金、网络结算预付款等费用支付给甲方以及签约后____日内仍不能运作的，甲方有权终止本合同、乙方按照保证金的50%承担违约责任。

　　2、乙方应妥善保管甲方的运单，每丢失一份乙方应向甲方支付20元单的违约金，如因此给甲方造成损失的，由乙方承担全部赔偿责任。已派送货物乙方不能按规定返回签收单的，乙方承担50元单的违约金，造成甲方无法收款的，甲方的损失由乙方承担。

　　3、乙方不能按照规定返回到付款、代收款的，甲方将根据200元天的标准进行处罚。超过2天未返款的，甲方暂停合作；超过7天未返款的，甲方有权解除合同，并扣除保证金不予返还。

　　4、因派送方责任造成货物延误、丢失或破损的，严格按照《_________网络管理手册》的相关规定确定责任及赔偿，责任方在事故发生之日起____日内按照裁定的应赔付总额赔偿给受损方，延期赔偿的，每迟延一天支付给损失金额1%的滞纳金，超过15天没有赔偿的，甲方有权解除合同，并扣除保证金不予返还。

　　第八条

　　风险转移货物交接后，由接收方对货物的安全（包括但不限于：破损、丢失等）承担全部赔偿责任。

　　第九条

　　争议解决双方发生争议协商解决，如协商不能解决的，任何一方可向甲方注册地人民法院提起诉讼。

　　第十条

　　附则

　　1、本合同附件以及甲方在管理过程中公示的各项管理规定和发文是本合同的有效补充，与本合同有同等法律效力。

　　2、本合同未尽事宜，双方可以协商附加，所附合同与本合同具有同等法律效力。

　　3、本合同一式两份，具有同等法律效力。

　　4、以下是双方签字盖章处，无正文。

　　甲方代表：_________

　　乙方代表：_________

　　签约日期：_________

　　签约日期:_________

常用版承包合同15

　　甲方：

　　乙方：

　　根据甲方需要，乙方承包伙房东三间房屋，用于销售学生用品和教师生活用品。经双方协商签订本合同，以便于承包后的经营和管理。

　　一、甲方对乙方的要求

　　1、乙方必须守法经营。乙方必须遵守国家法律法规，合法经营，不销售违法违纪物品，不向学生出售烟酒等不利于学生身心健康的商品。 乙方不能经营馒头、炒菜。 商店要积极配合学校工作，搞好周边环境卫生，迎接上级有关部门的检查指导，及时改进、纠正存在的问题。

　　工作人员衣着整洁，言行文明，不允许打骂学生。注意防火、防盗、不准使用药物灭苍、灭鼠，发现各种问题有乙方负全部责任。 本商店承包期________年，合同期满另行承包。

　　2、甲方的`义务

　　1、提供房屋及水电方便。

　　2、负责清理校园内的摊贩。

　　二、

　　1、承包款通过竞标产生，形成承包款元，于____月____日前交学校，违者终止本合同。

　　2、本合同期限________年，从年阴历正月____日到年阴历正月____日止。

　　甲方代表签字：

　　乙方签字：

　　________年____月____日