球场承包合同(10篇)
随着人们对法律的了解日益加深，越来越多的人通过合同来调和民事关系，签订合同是减少和防止发生争议的重要措施。那么正式、规范的合同是什么样的呢？以下是小编精心整理的球场承包合同，希望能够帮助到大家。
甲方(以下称甲方)：
乙方(以下称乙方)：
为更好的完成塔西南生活基地新建体育馆工程施工任务，明确双方责任，保质保量，经双方友协商，制定本协议，希双方共同执行。
一、工程名称：塔西南生活基地新建体育馆工程模板工程。
二、承包方式及承包单价：包工及小型材料(除钢管、扣件、木方及模板外的所有材料)。按工程量据实结算;按展开面积每*方米陆拾叁元(63元)。
三、付款方式：按当月施工进度支付给乙方70%，验收通过后办理结算手续，在结算完后付清余款(年终人工工资全部结清)。
四、组织领导：
1、乙方必须指定专项管理人员，负责安排生产、人员调配及技术、施工安全、文明施工等工作。
2、乙方应服从甲方的统一指挥、调配管理，遵守各项规章制度，配合其他分部工程施工，违者按章罚款。
3、施工期间，乙方如因技术力理不足，施工质量出现缺陷，因此致使施工进度延误所造成的一切损失。由乙方负责，同时甲方有权单方冻结乙方承包工程款，并按已完成的工程量70%结算，30%作为补偿甲方损失，并由甲方重新安排他人施工。
五、双方责任
1、甲方责任：
(1)甲方提供乙方施工图纸一份。
(2)保证材料供应，如确因种种原因供应不足时，甲方应及时安排其它工作，乙方应服从甲方的调配。
2、乙方责任：
(1)负责本工程施工工具，包括手提锯木机、手电钻、板手、铁锤、钢凿、拆模用撬棍、防护手套、雨衣、高空作业安全等模板工程所有工具。
(2)文明施工，做到工完场清，每次施工完及时清理施工现场。合理使用短方木、小模板，严禁乱锯乱切，不得大材小用，杜绝浪费。
(3)严格按设计要求及施工规范要求施工，保证工程施工质量。若因乙方施工工艺原因造成返工，所造成的损失均由乙方承担。熟悉图纸，注意各部位墙体厚度，按设计图纸要求制作好墙厚砂浆限位。
(4)每个工人要遵守纪律，不打架、不滋生是非，若违犯，乙方要承担责任。发生打架者，双主先给予罚款500~1000元，一切医药费由先动手者负责，严重者送交当地政法部门处理。
(5)严禁偷盗，如果发现偷东西，按价格十倍处理，清理出队，严重送交**部门法办。
(6)教育工人爱护公物，严禁损坏公共设施，如经发现给予处罚。
(7)负责本工种材料、工具卸车并分类堆放整齐，拆下来的模板、方木要将铁钉取出并按指定位置分类堆放整齐。
(8)接受甲方规定的各项管理制度，详见施工现场各项目管理制度条款。
六、工期：按照甲方计划的施工进度要求，在规定时间内完成施工任务，逾期不能完成者按规定罚款。
七、罚款制度
施工人员必须按照甲方要求佩戴劳保用品，违反规定按照塔西南项目部要求进行处罚，工地酗酒闹事、打架斗殴出现一次处以200-500元的罚款，除追究其责任外，情节严重的交当地执法部门处理;在新建楼内大便罚款200元;不服从现场管理、指出问题而不及时整改者罚款500元。
施工期间发生矛盾，应及时向现场负责人汇报，寻求商量解决，严禁聚众打架，如在施工现场发生打架事件，不论有无理由每次罚款壹仟元。
对劳务人员进入现场施工，必须进行三级安全教育，严格执行安全规章制度，一旦发生安全事故，查清原因如属乙方责任的按事故的实际损失由乙方自负外，同时追究责任，视责任轻重采取重罚措施。
发生安全事故应立即组织抢救，并保护好现场，即刻上报，严禁隐瞒事故不报。积极配合项目部质安部门工作，做好上通下达，及时签订各级安全责任书，层层落实安全生产责任制。乙方承包人应是本工种安全生产的第一责任人，应带头遵纪守法，不准违章指挥，准确摆好安全、质量、进度、效益的位置，保证全体施工人员，全方位的运转。积极配合项目部组织的安全知识学*，宣传及业余上课，并落实到每个职工，真正做到安全第一，预防为主，以人为本的现场安全氛围。
八、安全生产、文明施工：
1、安全生产、文明施工要求：
(1)、甲方应组织乙方有关人员进行《安全法》、《建筑安装工人安全生产操作规程》、《建筑施工安全检查标准》、《西安市建设工程施工安全管理办法》等法律法规的学*教育，从而增强法制意识、安全意识，做到依法施工、安全施工。
(2)、针对工程特性，由甲方编制安全生产施工方案，制订安全生产、文明施工的技术措施和安全生产管理制度，乙方必须加强对现场安全生产文明施工的管理，施工现场必须按jgj59-99《建筑工程安全检查标准》进行现场布置及管理，严格按照《建筑安装工人安全技术操作规程》的.要求进行操作。
(3)、对所有新工人上岗或调换新工种人员，甲乙双方必须对其进行安全生产操作规程教育培训及安全技术交底，对所招用的特种作业人员必须持证上岗。
(4)、甲方将定期或不定期的对施工现场进行安全检查和指导，发现问题及时出具整改通知单，乙方应积极配合及时整改，对于整改结果，乙方必须以书面形式上报甲方，甲方应在一天内复验。
(5)、对违反操作规程在施工中发生的安全责任事故，所有费用由乙方承担。
九、合同签订之后，双方不得反悔，否则违约方必须支付工程总金额的50%的违约金给对方。
十、本协议一式二份，甲乙双方各执一份，未尽事宜有待双方协商解决。本协议自签订之日起生效。
甲方代表签名：
乙方代表签名：
日期：
甲方：_________________
乙方：_________________
合同签订地点：_________________
经甲乙双方友好协商，根据《中华人民共和国合同法》及相关法律文件，本着*等、自愿的原则，双方就甲方开发的绿源山水网球馆工程项目建设事宜，签订本合同。
第一条总则
1、项目名称：_________________
2、工程地点：_________________
3、承包内容：_________________
第二条质量、技术要求
乙方提供的网球场设施应符合国家对该产品的质量要求，具备国家权威检验部门的检验报告和相关认证书。安装应符合现行建筑安装规范。
乙方应严格按照与甲方确定的技术细节和图纸(应有双方盖章)进行施工。
第三条承包方式
1、承包方式：工程项目设计、施工总承包
2、承包范围：图纸所示全部内容及经甲乙双方认可的追加内容
第四条承包价格
合同总价款：(大写);(小写)。该单价包括土建费、设施费、包装费、安装调试、运至甲方指定地点、售前售后服务、质保期内维修费、税金等。(详见工程设施材料清单)
第五条结算与付款
1、结算方式:本工程以双方单位签字(盖章)的现场材料、工程量单数量为结算依据。
2、乙方向甲方开具国内合法有效等值发票，甲方凭此发票以人民币形式用支票或电汇方式支付乙方。
3、付款方式：合同签订后，乙方材料进场后甲方付给乙总款的30%;工程进度过半甲方付给乙方总款的40%;工程完工，经甲方验收合格签字后支付乙方总款的25%;留总款的5%作为质保金，待保质期1年满后，在无任何问题的情况下付给乙方。
第六条施工进度、组织及安排
1、乙方按照图纸组织施工，保证工程总体进度。
2、乙方在施工前，提供甲方人员全部技术细节，并且确保乙方所出方案可以实施，不会出现任何问题;
3、网球馆施工安装之前，甲方应将网球场具**置提供乙方。
第七条工期条款
1、施工工期为个日历天，从_____年_____月_____日开始;至_____年_____月_____日止。
2、乙方应按照双方的工期完成施工。
3、凡由于乙方土建工程、设施及基础、安装不符合合同要求、施工劳动力不足或质量、货品错发到货地点或接货人等自身原因造成的没有按照甲方要求的时间供货和安装，延误工期甲方不予顺延，每拖延一天，应向甲方偿付逾期交货部分1%的违约金，超过5日甲方有权因此终止合同并承担甲方因此所造成的损失，乙方应返还甲方所有的已付款。
4、因不可抗力因素延误工期的，应立即通知甲方，经甲方同意后，工期顺延。
第八条网球馆设施及基础验收
1、设施及基础验收：所需设施及安装材料到场后10日内，甲方对网球场设施的型号、零配件数量、设施质量、相应资料(产品合格证、检验报告)等进行核对，按照国家相关标准对设施进行开箱检验。对检验不合格的设施、零配件、相应资料乙方无偿进行更换或补充，并在甲方要求的时间内完成更换或补充，由此造成的损失和产生的费用由乙方自行承担，延误工期甲方不予顺延，每延误一天，按总款1‰每日向甲方支付违约金。乙方提前交货，甲方接货后仍可按合同规定的交货时间付款。验收合格后，甲方、乙方、应对设施质量、数量、规格型号、相应资料等做书面确认(签字或盖章)。
2、货物验收合格后，甲乙双方应负责妥善保管货物，将货物存放于有良好通风、防潮、防盗的室内。由甲方提供存放地，双方均有责任对货物进行看管。
3、安装调试：乙方在施工现场土建基础完毕，甲方到现场查看，地面处理没有问题之后，再进行设施的安装。施工中遗失零部件，由乙方负责。乙方按照甲方要求的时间派专业技术人员对网球场设施进行安装调试，所需的机械和工具乙方自行解决。甲方、应按照国家相关标准对乙方的安装调试进行监督，并对乙方安装调试中的不合格之处提出整改意见，乙方应无条件对不合格处进行返工，并在甲方要求的.时间内整改完毕，返工费用由乙方承担，延误工期甲方不予顺延，每延误一天，按总款1‰每日向甲方支付违约金。乙方完工后，甲方确认网球场设施可以正常使用，达到国家规定标准及甲方要求视为验收合格，甲方、乙方应对网球场设施及基础正常使用做书面确认(签字或盖章)。乙方的专业人员应在现场指导甲方相关人员进行网球场设施的操作，并将注意事项告知甲方。
4、竣工验收：全部网球场设施供货到位，安装调试完毕，具备竣工验收条件的情况下，乙方按照合同有关规定，向甲方提供完整的竣工资料文件(资料一式两份，并加盖乙方单位公章)，甲方收到乙方竣工资料后，组织有关部门进行验收，并在验收后给予批准或修改意见。如乙方未通过有关部门审验的，所发生的费用由乙方承担，并应向甲方支付合同总额的5%/日的违约金，在应付款中扣除，同时甲方有权延期付款。
5、已竣工未验收阶段，由乙方负责对网球场设施及基础进行维护、保管，乙方应做好相应的成品保护工作，如有破坏、损坏等现象，乙方自行负责维修，返工。
6、甲方交付业主使用后，若业主对乙方的产品提出异议，经有关部门检测，确实没有达到标准的，检测费用及造成的一切损失由乙方承担，甲方因此被第三方(包括但不限于业主)诉诸法律的，甲方有权将乙方追加被告，并有权向乙方追偿。
第九条保修条款
1、自网球馆施工设施及基础安装调试完毕，经甲方验收检验合格之日起，网球场设施及场地面保修期为12个月。
2、保修期内，乙方对设施及网球场地面进行无偿的维护、维修，设施出现问题(非人为因素)，乙方应立即无偿维修。乙方确保在24小时内派专员到现场处理，并需在48小时内使设施及基础正常使用(不可抗因素除外);甲方亦有权选择第三方进行维修，所发生的费用从质保金中扣除，超出质保金部分，甲方有权向乙方追偿。
2、保修期满后，乙方应对设施及基础进行有偿终身维修。乙方在接到甲方通知24小时内应派专业维修人员到现场进行维修，并在48小时内维修完毕，确保能够正常使用，维修成本费用由甲方支付给乙方。
第十条双方职责
(一)甲方职责
1、进场前，甲方应以书面形式向乙方提供准确、符合甲方工期要求的“供货及施工申请单”、工期进度要求通知及相关位置图。
2、保障乙方畅通供货。
3、乙方进场时，甲方就公司制度、工地管理制度及具体管理人员名单向乙方交底。
4、甲方向乙方提供施工所需的水源、电源，水电费用由乙方自理。
5、甲方指派代表，对工程质量、进度进行检查验收、办理变更登记、竣工结算手续等。及时组织竣工验收工作，审核，签署乙方现场验收表。
6、乙方施工过程中，甲方总体负责监督，牵头并安排进度要求，负责质量检验，监督乙方现场的安全措施及施工过程中的验收。
(二)乙方职责
1、乙方应提供给甲方符合国家标准、工程设计图纸以及本合同要求。
2、乙方在合同期内，应严格按进场前与甲方确认的工期、施工方案进行施工，并服从甲方的指挥和安排。
3、随机的必备品、工具由乙方根据甲方工地的需要无偿提供使用，自行解决主机吊装井道脚手架。
4、乙方应委派现场管理代表，负责履行本合同期间的施工质量、施工进度、安全、结算等事宜。
5、乙方应遵循甲方施工现场的有关规定，做到文明施工，安全施工，加强人员的教育，不得破坏损坏甲方的建材、设施、机械等及已施工完毕的工程，否则乙方应按相应的购进价向甲方支付违约金。
6、乙方施工中每天做到完工清场,工程竣工后的场地清理(包括临时生产和生活设施)，否则向甲方交纳相关费用。
7、因乙方自身管理不善造成的安全事故、人员伤害，均由乙方承担全部责任及事故处理所需的费用，与甲方无关。
8、如乙方在施工过程中出现违反各项规定给甲方造成名誉损失或在媒体及其他方面给甲方带来负面影响，甲方有权暂停未付款项，并取消乙方今后在甲方开发的所有项目中的投标资格。乙方有责任帮助甲方恢复名誉，消除影响。
9、乙方不得将承包范围内的工程转包给他人，否则乙方按合同总造价的5%向甲方支付违约金。
10、乙方如中途无故解除合同，支付总合同额的10%作为违约金。
11、由于乙方自身原因造成的一切连带经济损失，由乙方承担。
第十一条解决合同纠纷的方式
凡因执行本合同所发生的或与本合同有关的一切争议，合同各方应通过友好协商解决;如果协商不能解决，任何一方均可向合同签订地的人民法院起诉。
第十二条其他
双方明确主场为绿色，辅场为红色。因不可抗力因素或**行为造成本合同无法履行的，双方须立即通知对方，且互不承担责任。合同自双方签字、盖章之日起生效。合同附件等均为合同的组成部分，与本合同具有同等法律效力。本合同未尽事宜，双方另行商订后，签订补充协议。本合同一式四份，甲乙双方各执两份，均具同等法律效力。
甲方：(盖章)_________________地址：_________________委托人：_________________电话：_________________传真：_________________
乙方：(盖章)_________________地址：_________________委托人：_________________电话：_________________传真：_________________
签约时间：_____年_____月_____日
发包方：xxx 负责人：xxx
承办方：xxx(身份证号xxxxxxxx) 住xxx。街道xxx。居委3组64号
依照合同法及相关法律和法规的规定，就xxx篮球场修建工程，经双方*等协商，签订如下承包合同书。
一、工程概况：xxx。阵地建设，篮球场修建，总面积630*方米。
二、工程内容：篮球场整体堡砍的建筑，要求长35米，宽18米，高8.5米，总工程590立方米。
三、合同期限：20xx年10月8日至20xx年12月30日。
四、合同价款：按实际方量计算，每立方米168元，共590立方米，即10万元。
五、质量要求：丛力式底座为5米，天口1米宽，水泥砂浆灌缝，保质期限为10年，因质量问题，造成的.损失及返工，由承办方负责。
六、违约责任：任何一方违反合同规定，除赔偿损失外，另给付违约金2万元。
七、付款方式：工程完工后支付2万元，其余部分，待工程经上级检验后，于20xx年4月1日前付清。
八、本合同一式三份，双方各一份，街道一份，双方签字之日起生效。
双方签字
发包方： 承办方：
20xx年10月 日
发包方：_____
承包方：_____
依照合同法及相关法律和法规的'规定，就_________篮球场修建工程，经双方*等协商，签订如下承包合同：
一、工程概况：_______________阵地建设，篮球场修建总面积630*方米。
二、工程内容：篮球场场地*整及*面混凝土浇筑，要求修建好后符合篮球场标准。
三、合同期限：_____年_____月_____日至_____年_____月_____日。
四、合同价款：以总承包人民币叁万元的单价进行修建。
五、质量要求：C25水泥砂浆浇筑，保质期限为10年，因质量问题，造成的损失及返工，由承包方负责。
六、违约责任：任何一方违反合同规定，除赔偿损失外，另给付违约金1万元。
七、付款方式：工程完工后支付_____万元，其余部分，待工程经上级检验后，于_____年_____月_____日前付清。
八、本合同一式三份，双方各一份，相关部门一份，双方签字之日起生效。
甲方签字：_____乙方签字：_____
_____年_____月_____日
发包方：
承包方：
依照合同法及相关法律和法规的规定，就郝官村篮球场修建工程，经双方*等协商，签订如下承包合同：
一、工程概况：郝官村精神文明阵地建设，篮球场修建总面积630*方米。
二、工程内容：篮球场场地*整及*面混凝土浇筑，要求修建好后符合篮球场标准。
三、合同期限：201 年 月 日至20 年 月 日。
四、合同价款：以总承包人民币叁万元的单价进行修建。
五、质量要求：C25水泥砂浆浇筑，保质期限为10年，因质量问题，造成的'损失及返工，由承包方负责。
六、违约责任：任何一方违反合同规定，除赔偿损失外，另给付违约金1万元。
七、付款方式：工程完工后支付 万元，其余部分，待工程经上级检验后，于201 年 月 日前付清。
八、本合同一式三份，双方各一份，相关部门一份，双方签字之日起生效。
甲方签字： 乙方签字：
年 月 日
发包方：_________负责人：_________
承办方：_________住_________街道_________
依照合同法及相关法律和法规的`规定，就_________篮球场修建工程，经双方*等协商，签订如下承包合同书。
一、工程概况：_________。阵地建设，篮球场修建，总面积630*方米。
二、工程内容：篮球场整体堡砍的建筑，要求长35米，宽18米，高8。5米，总工程590立方米。
三、合同期限：20_____年10月8日至20_____年12月30日。
四、合同价款：按实际方量计算，每立方米168元，共590立方米，即10万元。
五、质量要求：丛力式底座为5米，天口1米宽，水泥砂浆灌缝，保质期限为10年，因质量问题，造成的损失及返工，由承办方负责。
六、违约责任：任何一方违反合同规定，除赔偿损失外，另给付违约金2万元。
七、付款方式：工程完工后支付2万元，其余部分，待工程经上级检验后，于20_____年4月1日前付清。
八、本合同一式三份，双方各一份，街道一份，双方签字之日起生效。
发包方：_____承办方：_____
20_____年_____月_____日
甲方：_____法定代表人：_____地址：_____电话：_____
乙方：_____法定代表人：_____地址：_____电话：_____
根据《中华人民共和国合同法》及相关法律规定，甲乙双方在*等互利的原则下，现就位于体育中心1、2号网球场承包事宜进行共同协商一致并达成如下协议。
一、承包项目
甲方同意将位于体育中心1、2号网球场及办公用房承包给乙方自主经营，面积约*方米。
二、承包期限
自月20_____年_____月_____日止。共贰年。
三、承包金及支付方式
1、乙方每年缴付的承包金为人民币肆拾捌万伍仟元整，两年共计人民币玖拾柒万元整，逐月支付。
2、缴付方式。乙方应于每月5日前上缴上月承包金于甲方（每月4万元），每季度决算一次，承包费用每三个季度递增一次，每次递增额度为伍仟元即20_____年第三季度上缴人民币不低于壹拾贰万元，第四季度上缴人民币不低于壹拾贰万元，20_____年第一季度上缴人民币不低于壹拾贰万元，第二季度上缴人民币不低于壹拾贰万伍仟元。（20_____年第三季度至20_____年第二季度各季度的承包金以此循环）。
四、保证金
乙方于本合同签订之日起三日内向甲方支付履约保证金人民币玖万柒仟元整（按年承包额20%）。承包期届满，乙方如无违反本合同之义务并将网球场完好地交接于甲方后，甲方将保证金无息全额退还乙方。
五、承包物交付
自乙方向甲方支付保证金之日起三日内，甲方将承包项目交付乙方，双方签订交接书，对房屋现状及附属设施一一列明，由双方签字确认作为本合同附件。
六、承包方式。
承包期间乙方自主经营，自负盈亏并自行办理相关手续，在此期间所发生的债权债务关系均由乙方自行负责。
七、甲方的权利和义务
1、保证承包项目的权利无瑕疵，若有第三人主张权利，责任由甲方自行承担。
2、按本合同的约定收取承包金和其他收益，并承担前述收益之税负。
3、负责承包场地大项目（一次费用_____万元以上）的维修。
4、负责管理甲方在职员工，并协助乙方处理与甲方员工之间的纠纷。
八、乙方的权利和义务
1、按法律规定办理相应的.经营证照，合法经营，不得违反法律法规的相关规定。
2、按合同约定准时向甲方支付承包金和应属甲方的相关收益。
3、乙方在承包期间所获的收益在足额缴纳承包金后剩余部分归乙方所有。并应自行承担前述收益所发生的税负。
4、甲方原网球场使用的办公用房交由乙方使用。乙方承担承包期间所产生的所有水、电、电话、日常小项目维修费等日常经营开支和费用。
5、承包期间可以制作优惠卡、消费卡或采取其他的优惠措施，但前述优惠措施的有效期截止于承包合同期限届满前。因此而引发的争议，乙方应负责解决并不受承包期满的限制。
6、乙方应严格爱护球场内的所有公共设施、设备，有责任保持设施设备的完好率。在合同期满并交付甲方时，设备的完好率应保证达到100%。因乙方及其员工或在乙方消费的顾客造成的公共设施设备的损坏，乙方应自行修理或进行赔偿。
7、经营期间应严格遵守中心大院内所有管理制度和规定，加强安全管理工作，落实各项安全防范措施，特别注意防火、防盗，杜绝一切事故的发生。如因乙方原因导致事故发生，乙方应当负责因此产生的一切法律后果和赔偿责任。
8、合同期满或提前中止合同，承包期间的所有债权债务由乙方自行清理，乙方不得以甲方名义进行任何保证、抵押等担保行为或任何借贷行为。如乙方违反约定造成的一切法律后果由乙方承担。给甲方造成损失，乙方应当负责赔偿。
9、未经甲方书面许可乙方不得以任何方式改变球场、办公用房的名称、用途、结构或将其转租、转包他人，包括但不限于以合作经营、融资参股等变相转租、转包方式等。经营期间若对球场的固定设施结构进行改造，必须事先征得甲方的书面同意，否则不得施工。
10、承包期间乙方以甲方网球场名义所开展的促销活动，由乙方制作方案报甲方核准实施，即实行个案处理方式。
九、员工聘用
1、乙方应优先使用甲方的在职员工，另行签定劳动合同，并每月向甲方缴纳管理费600元/人。该部分员工工资、福利及年度考核奖金（年终双薪）由中心支付。员工超时工作或节假日的加班，由乙方自行制定并与受聘员工协商。
2、乙方自行制定员工管理、奖惩等相关制度，自行与聘用员工签订劳动合同，由此产生的权利和法律责任，均由乙方自行承担。
十、双方合作项目
1、甲方有关接待任务以及竞赛、训练任务的场地费用，由甲方书面授权甲方代表签订认可，以场租七折结算费用，并在承包金中抵扣。
2、体育中心内的广告权属体育广告公司，场内允许发布一次比赛广告，所得收入归乙方享有。
3、除前述第2款外，乙方所有的常年广告，扣除固定、必要费用外，所得利润由乙方与甲方*分。乙方所签之广告合应报甲方备案。利润每半年结算一次。
4、大型活动的广告赞助及省级以上的体育比赛，由甲乙双方共同筹办，利润、费用由双方*均负担和分配。
十一、违约责任
1、乙方逾期支付承包金，每逾期一日，应按支付金额的_____%支付逾期违约金，如给甲方造成了其他损失，乙方应当另行赔偿。
2、甲方的其他收益，乙方应在双方核算后七日内支付，逾期未付的，应按日%向甲方支付逾期付款违约金。
3、甲方违反本合同第七条约定的，应向乙方支付违约金_____元人民币；乙方违反本合同第八条约定的，应向甲方支付违约金_____元人民币，该违约金从保证金中抵扣，不足部分，由乙方另行支付。
十二、合同解除
双方均不得以任何不正当理由解除合同，当事人一方如有正当理由要求解除合同时，须提前一个月通知对方，经对方同意后方可解除合同。如一方无正当理由提前解除合同，须赔偿另一方的损失及预期利润。但在承包期间如乙方有下列行为，甲方可以单方随时解除合同，并扣除乙方交纳的保证金作为补偿。如仍不能弥补甲方损失乙方应当再行赔偿：
1、乙方延期交纳承包金超过30天；
2、乙方出现违反合同禁止规定行为；
3、乙方未能依法纳税受到税务机关处罚；
4、乙方未能完善经营手续，致使违规或违法经营；
5、乙方违反承包合同义务条款经警告后未有改正。
十三、不可抗力
由于不可抗力的原因，使合同无法完全履行或无法履行的时候，经双方协商一致，可以变更或解除合同，双方互不负违约责任。
十四、其他事项
合同未尽事宜，由甲、乙双方协商解决，另拟定补充协议，补充协议与本合同具有同等法律效力。
十五、争议管辖
双方因合同发生纠纷时应及时协商解决，协商不成，可向甲方所在地的人民法院提起诉讼。
十六、合同份数
本合同一式两份，双方各执一份，经双方有权代表签字盖章后生效。
甲方：_____乙方：_____
签定时间：_____签定时间：_____
发包方：_____
承包方：_____
依照合同法及相关法律和法规的规定，就郝官村篮球场修建工程，经双方*等协商，签订如下承包合同：
一、工程概况：
郝官村精神文明阵地建设，篮球场修建总面积630*方米。
二、工程内容：
篮球场场地*整及*面混凝土浇筑，要求修建好后符合篮球场标准。
三、合同期限：
_____年_____月_____日至_____年_____月_____日。
四、合同价款：
以总承包人民币叁万元的'单价进行修建。
五、质量要求：
C25水泥砂浆浇筑，保质期限为10年，因质量问题，造成的损失及返工，由承包方负责。
六、违约责任：
任何一方违反合同规定，除赔偿损失外，另给付违约金1万元。
七、付款方式：
工程完工后支付_____万元，其余部分，待工程经上级检验后，于_____年_____月_____日前付清。
八、合同份数
本合同一式三份，双方各一份，相关部门一份，双方签字之日起生效。
甲方签字：_____乙方签字：_____
_____年_____月_____日
发包方（甲方）：_____电话：_____
承包方（乙方）：_____电话：_____
根据《中华人民共和国合同经济法》和《建筑安装工程承包合同条例》及有关规定，结合本工程的具体情况签订本合同。
第一条：工程概况
（1）工程名称：*米4mm硅PU球场塑胶地面铺设。分色：主场地为绿色，辅助场地红色。羽毛球场为绿色。
（2）工程地点：_____
（3）工程范围：3mm硅PU塑胶地面铺设及划线。
（4）工程内容：球场面层施工，施工单价为100元/*方，施工面积为*方米。（最终以实测面积为准）
第二条：承包方式
工程总造价为_____元整（￥_____元整），此承包价格为含税价。
第三条：施工工期
总施工工期为：12天（以工作晴天计算）。
第三条：工程保修期
由乙方施工的球场面层保修两年（自工程竣工验收签字日起）。保修范围：面层不脱层、面层不起包（不包括错误使用、人为破坏、自然灾害及基础层结构损坏）。
第四条：工程款支付和结算
（1）甲、乙双方在签订合同后，甲方按以下约定额度向乙方支付工程款项。材料进场后甲方向乙方支付总工程款的50%。工程完工后（7）天内甲方向乙方一次支付完剩余工程款，质保金5%
（2）质保金5%预留两年，两年后无息退还。
（3）工程完工后由甲方组织对场地进行验收。
第五条双方责任
（一）甲方责任
（1）需提供一个合格的球场水泥基础地面（要求成龟背型朝四周排水，表面无大积水，表面强度C25，不起沙，不烧坏。
（2）委派为现场管理甲方代表，负责工程竣工验收、设计变更、工程期间签证事宜。
（3）甲方按合同规定及时向乙方付清工程款项。
（4）甲方与第三方发生的任何关于本工程的纠纷不得影响该合同条款的执行和施工进度。
（5）提供乙方施工中所需的水电及材料、废料堆放地。
（6）工程竣工后，负责组织该工程的竣工验收工作。
（二）乙方责任
（1）委派为现场施工管理代表。负责施工期间的施工质量、安全等事宜。
（2）做好施工原始记录，交由甲方签证。
（3）自竣工日起，规定保修内容中的工程质量问题进行无偿维修。
（4）在甲方按时付款的情况下按合同规定施工期限内完工。
（5）施工中如发现设计错误或严重不合理时应及时书面通知甲方。
（6）乙方自行处理材料包装物和竣工后剩余材料。
第六条：质量要求
（1）乙方首先应保证所供应的材料质量，由于材料质量问题引起的脱层、起泡等问题，由乙方付全责。同时乙方应严把施工质量关，注意施工细节，防止由于施工质量引起的.超过国家标准的不*、积水等。同时，在做面层前，由甲方代表确认后方可进行面层的施工。
第七条：安全责任
1、乙方对施工队工人进行安全文明教育，服从甲方的一切规章制度。
2、因甲方与第三方的纠纷而引起该工程安全事故，由甲方自理，乙方不承担任何责任。
第八条：违约责任
（1）甲方不履行合同义务或不按合同约定履行义务，甲方应承担违约责任，赔偿因其违约给乙方造成的经济损失。甲方应在合同规定条件下付款给乙方，甲方如违约，每延期一天给付乙方合同总价款1%的违约金，且乙方有权停止施工。
（2）在施工期间，由于乙方原因造成工期延误，并认定不能按合同工期如期完工，甲方有权单方终止施工合同，造成的损失由乙方负责。
附件：本合同一式贰份，甲乙双方各执一份。本合同未尽事宜，甲乙双方按国家相关法律条款协商解决。协商不成时任何一方可向合同履行地仲裁机构申请仲裁。
甲方（发包方）签字盖章：_____乙方（承包方）签字盖章：_____
签约时间：_____
发包方：___ 负责人：___
承办方：___(身份证号________) 住___。街道___。居委3组64号
依照合同法及相关法律和法规的规定，就___篮球场修建工程，经双方*等协商，签订如下承包合同书。
一、工程概况：___。阵地建设，篮球场修建，总面积630*方米。
二、工程内容：篮球场整体堡砍的'建筑，要求长35米，宽18米，高8.5米，总工程590立方米。
三、合同期限：20__年10月8日至20__年12月30日。
四、合同价款：按实际方量计算，每立方米168元，共590立方米，即10万元。
五、质量要求：丛力式底座为5米，天口1米宽，水泥砂浆灌缝，保质期限为10年，因质量问题，造成的损失及返工，由承办方负责。
六、违约责任：任何一方违反合同规定，除赔偿损失外，另给付违约金2万元。
七、付款方式：工程完工后支付2万元，其余部分，待工程经上级检验后，于20__年4月1日前付清。
八、本合同一式三份，双方各一份，街道一份，双方签字之日起生效。
发包方：____________ 承办方：____________
20__年10月____________ 日
——球场承包合同菁选
球场承包合同10篇
随着人们法律观念的日益增强，合同对我们的约束力越来越不可忽视，在达成意见一致时，制定合同可以享有一定的自由。相信大家又在为写合同犯愁了吧，以下是小编帮大家整理的球场承包合同，欢迎大家分享。
发包方：___ 负责人：___
承办方：___(身份证号________) 住___。街道___。居委3组64号
依照合同法及相关法律和法规的规定，就___篮球场修建工程，经双方*等协商，签订如下承包合同书。
一、工程概况：___。阵地建设，篮球场修建，总面积630*方米。
二、工程内容：篮球场整体堡砍的建筑，要求长35米，宽18米，高8.5米，总工程590立方米。
三、合同期限：20__年10月8日至20__年12月30日。
四、合同价款：按实际方量计算，每立方米168元，共590立方米，即10万元。
五、质量要求：丛力式底座为5米，天口1米宽，水泥砂浆灌缝，保质期限为10年，因质量问题，造成的'损失及返工，由承办方负责。
六、违约责任：任何一方违反合同规定，除赔偿损失外，另给付违约金2万元。
七、付款方式：工程完工后支付2万元，其余部分，待工程经上级检验后，于20__年4月1日前付清。
八、本合同一式三份，双方各一份，街道一份，双方签字之日起生效。
发包方：____________ 承办方：____________
20__年10月____________ 日
甲方：_________________
乙方：_________________
合同签订地点：_________________
经甲乙双方友好协商，根据《中华人民共和国合同法》及相关法律文件，本着*等、自愿的原则，双方就甲方开发的绿源山水网球馆工程项目建设事宜，签订本合同。
第一条总则
1、项目名称：_________________
2、工程地点：_________________
3、承包内容：_________________
第二条质量、技术要求
乙方提供的网球场设施应符合国家对该产品的质量要求，具备国家权威检验部门的检验报告和相关认证书。安装应符合现行建筑安装规范。
乙方应严格按照与甲方确定的技术细节和图纸(应有双方盖章)进行施工。
第三条承包方式
1、承包方式：工程项目设计、施工总承包
2、承包范围：图纸所示全部内容及经甲乙双方认可的追加内容
第四条承包价格
合同总价款：(大写);(小写)。该单价包括土建费、设施费、包装费、安装调试、运至甲方指定地点、售前售后服务、质保期内维修费、税金等。(详见工程设施材料清单)
第五条结算与付款
1、结算方式:本工程以双方单位签字(盖章)的现场材料、工程量单数量为结算依据。
2、乙方向甲方开具国内合法有效等值发票，甲方凭此发票以人民币形式用支票或电汇方式支付乙方。
3、付款方式：合同签订后，乙方材料进场后甲方付给乙总款的30%;工程进度过半甲方付给乙方总款的40%;工程完工，经甲方验收合格签字后支付乙方总款的25%;留总款的5%作为质保金，待保质期1年满后，在无任何问题的情况下付给乙方。
第六条施工进度、组织及安排
1、乙方按照图纸组织施工，保证工程总体进度。
2、乙方在施工前，提供甲方人员全部技术细节，并且确保乙方所出方案可以实施，不会出现任何问题;
3、网球馆施工安装之前，甲方应将网球场具**置提供乙方。
第七条工期条款
1、施工工期为个日历天，从_____年_____月_____日开始;至_____年_____月_____日止。
2、乙方应按照双方的工期完成施工。
3、凡由于乙方土建工程、设施及基础、安装不符合合同要求、施工劳动力不足或质量、货品错发到货地点或接货人等自身原因造成的没有按照甲方要求的时间供货和安装，延误工期甲方不予顺延，每拖延一天，应向甲方偿付逾期交货部分1%的违约金，超过5日甲方有权因此终止合同并承担甲方因此所造成的损失，乙方应返还甲方所有的已付款。
4、因不可抗力因素延误工期的，应立即通知甲方，经甲方同意后，工期顺延。
第八条网球馆设施及基础验收
1、设施及基础验收：所需设施及安装材料到场后10日内，甲方对网球场设施的型号、零配件数量、设施质量、相应资料(产品合格证、检验报告)等进行核对，按照国家相关标准对设施进行开箱检验。对检验不合格的设施、零配件、相应资料乙方无偿进行更换或补充，并在甲方要求的时间内完成更换或补充，由此造成的损失和产生的费用由乙方自行承担，延误工期甲方不予顺延，每延误一天，按总款1‰每日向甲方支付违约金。乙方提前交货，甲方接货后仍可按合同规定的交货时间付款。验收合格后，甲方、乙方、应对设施质量、数量、规格型号、相应资料等做书面确认(签字或盖章)。
2、货物验收合格后，甲乙双方应负责妥善保管货物，将货物存放于有良好通风、防潮、防盗的室内。由甲方提供存放地，双方均有责任对货物进行看管。
3、安装调试：乙方在施工现场土建基础完毕，甲方到现场查看，地面处理没有问题之后，再进行设施的安装。施工中遗失零部件，由乙方负责。乙方按照甲方要求的时间派专业技术人员对网球场设施进行安装调试，所需的机械和工具乙方自行解决。甲方、应按照国家相关标准对乙方的安装调试进行监督，并对乙方安装调试中的不合格之处提出整改意见，乙方应无条件对不合格处进行返工，并在甲方要求的时间内整改完毕，返工费用由乙方承担，延误工期甲方不予顺延，每延误一天，按总款1‰每日向甲方支付违约金。乙方完工后，甲方确认网球场设施可以正常使用，达到国家规定标准及甲方要求视为验收合格，甲方、乙方应对网球场设施及基础正常使用做书面确认(签字或盖章)。乙方的专业人员应在现场指导甲方相关人员进行网球场设施的操作，并将注意事项告知甲方。
4、竣工验收：全部网球场设施供货到位，安装调试完毕，具备竣工验收条件的情况下，乙方按照合同有关规定，向甲方提供完整的竣工资料文件(资料一式两份，并加盖乙方单位公章)，甲方收到乙方竣工资料后，组织有关部门进行验收，并在验收后给予批准或修改意见。如乙方未通过有关部门审验的，所发生的费用由乙方承担，并应向甲方支付合同总额的5%/日的违约金，在应付款中扣除，同时甲方有权延期付款。
5、已竣工未验收阶段，由乙方负责对网球场设施及基础进行维护、保管，乙方应做好相应的成品保护工作，如有破坏、损坏等现象，乙方自行负责维修，返工。
6、甲方交付业主使用后，若业主对乙方的'产品提出异议，经有关部门检测，确实没有达到标准的，检测费用及造成的一切损失由乙方承担，甲方因此被第三方(包括但不限于业主)诉诸法律的，甲方有权将乙方追加被告，并有权向乙方追偿。
第九条保修条款
1、自网球馆施工设施及基础安装调试完毕，经甲方验收检验合格之日起，网球场设施及场地面保修期为12个月。
2、保修期内，乙方对设施及网球场地面进行无偿的维护、维修，设施出现问题(非人为因素)，乙方应立即无偿维修。乙方确保在24小时内派专员到现场处理，并需在48小时内使设施及基础正常使用(不可抗因素除外);甲方亦有权选择第三方进行维修，所发生的费用从质保金中扣除，超出质保金部分，甲方有权向乙方追偿。
2、保修期满后，乙方应对设施及基础进行有偿终身维修。乙方在接到甲方通知24小时内应派专业维修人员到现场进行维修，并在48小时内维修完毕，确保能够正常使用，维修成本费用由甲方支付给乙方。
第十条双方职责
(一)甲方职责
1、进场前，甲方应以书面形式向乙方提供准确、符合甲方工期要求的“供货及施工申请单”、工期进度要求通知及相关位置图。
2、保障乙方畅通供货。
3、乙方进场时，甲方就公司制度、工地管理制度及具体管理人员名单向乙方交底。
4、甲方向乙方提供施工所需的水源、电源，水电费用由乙方自理。
5、甲方指派代表，对工程质量、进度进行检查验收、办理变更登记、竣工结算手续等。及时组织竣工验收工作，审核，签署乙方现场验收表。
6、乙方施工过程中，甲方总体负责监督，牵头并安排进度要求，负责质量检验，监督乙方现场的安全措施及施工过程中的验收。
(二)乙方职责
1、乙方应提供给甲方符合国家标准、工程设计图纸以及本合同要求。
2、乙方在合同期内，应严格按进场前与甲方确认的工期、施工方案进行施工，并服从甲方的指挥和安排。
3、随机的必备品、工具由乙方根据甲方工地的需要无偿提供使用，自行解决主机吊装井道脚手架。
4、乙方应委派现场管理代表，负责履行本合同期间的施工质量、施工进度、安全、结算等事宜。
5、乙方应遵循甲方施工现场的有关规定，做到文明施工，安全施工，加强人员的教育，不得破坏损坏甲方的建材、设施、机械等及已施工完毕的工程，否则乙方应按相应的购进价向甲方支付违约金。
6、乙方施工中每天做到完工清场,工程竣工后的场地清理(包括临时生产和生活设施)，否则向甲方交纳相关费用。
7、因乙方自身管理不善造成的安全事故、人员伤害，均由乙方承担全部责任及事故处理所需的费用，与甲方无关。
8、如乙方在施工过程中出现违反各项规定给甲方造成名誉损失或在媒体及其他方面给甲方带来负面影响，甲方有权暂停未付款项，并取消乙方今后在甲方开发的所有项目中的投标资格。乙方有责任帮助甲方恢复名誉，消除影响。
9、乙方不得将承包范围内的工程转包给他人，否则乙方按合同总造价的5%向甲方支付违约金。
10、乙方如中途无故解除合同，支付总合同额的10%作为违约金。
11、由于乙方自身原因造成的一切连带经济损失，由乙方承担。
第十一条解决合同纠纷的方式
凡因执行本合同所发生的或与本合同有关的一切争议，合同各方应通过友好协商解决;如果协商不能解决，任何一方均可向合同签订地的人民法院起诉。
第十二条其他
双方明确主场为绿色，辅场为红色。因不可抗力因素或**行为造成本合同无法履行的，双方须立即通知对方，且互不承担责任。合同自双方签字、盖章之日起生效。合同附件等均为合同的组成部分，与本合同具有同等法律效力。本合同未尽事宜，双方另行商订后，签订补充协议。本合同一式四份，甲乙双方各执两份，均具同等法律效力。
甲方：(盖章)_________________地址：_________________委托人：_________________电话：_________________传真：_________________
乙方：(盖章)_________________地址：_________________委托人：_________________电话：_________________传真：_________________
签约时间：_____年_____月_____日
发包方：_____
承包方：_____
依照合同法及相关法律和法规的规定，就郝官村篮球场修建工程，经双方*等协商，签订如下承包合同：
一、工程概况：
郝官村精神文明阵地建设，篮球场修建总面积630*方米。
二、工程内容：
篮球场场地*整及*面混凝土浇筑，要求修建好后符合篮球场标准。
三、合同期限：
_____年_____月_____日至_____年_____月_____日。
四、合同价款：
以总承包人民币叁万元的单价进行修建。
五、质量要求：
C25水泥砂浆浇筑，保质期限为10年，因质量问题，造成的`损失及返工，由承包方负责。
六、违约责任：
任何一方违反合同规定，除赔偿损失外，另给付违约金1万元。
七、付款方式：
工程完工后支付_____万元，其余部分，待工程经上级检验后，于_____年_____月_____日前付清。
八、合同份数
本合同一式三份，双方各一份，相关部门一份，双方签字之日起生效。
甲方签字：_____乙方签字：_____
_____年_____月_____日
发包方：xxx 负责人：xxx
承办方：xxx(身份证号xxxxxxxx) 住xxx。街道xxx。居委3组64号
依照合同法及相关法律和法规的规定，就xxx篮球场修建工程，经双方*等协商，签订如下承包合同书。
一、工程概况：xxx。阵地建设，篮球场修建，总面积630*方米。
二、工程内容：篮球场整体堡砍的.建筑，要求长35米，宽18米，高8.5米，总工程590立方米。
三、合同期限：20xx年10月8日至20xx年12月30日。
四、合同价款：按实际方量计算，每立方米168元，共590立方米，即10万元。
五、质量要求：丛力式底座为5米，天口1米宽，水泥砂浆灌缝，保质期限为10年，因质量问题，造成的损失及返工，由承办方负责。
六、违约责任：任何一方违反合同规定，除赔偿损失外，另给付违约金2万元。
七、付款方式：工程完工后支付2万元，其余部分，待工程经上级检验后，于20xx年4月1日前付清。
八、本合同一式三份，双方各一份，街道一份，双方签字之日起生效。
双方签字
发包方： 承办方：
20xx年10月 日
甲方：_____法定代表人：_____地址：_____电话：_____
乙方：_____法定代表人：_____地址：_____电话：_____
根据《中华人民共和国合同法》及相关法律规定，甲乙双方在*等互利的原则下，现就位于体育中心1、2号网球场承包事宜进行共同协商一致并达成如下协议。
一、承包项目
甲方同意将位于体育中心1、2号网球场及办公用房承包给乙方自主经营，面积约*方米。
二、承包期限
自月20_____年_____月_____日止。共贰年。
三、承包金及支付方式
1、乙方每年缴付的承包金为人民币肆拾捌万伍仟元整，两年共计人民币玖拾柒万元整，逐月支付。
2、缴付方式。乙方应于每月5日前上缴上月承包金于甲方（每月4万元），每季度决算一次，承包费用每三个季度递增一次，每次递增额度为伍仟元即20_____年第三季度上缴人民币不低于壹拾贰万元，第四季度上缴人民币不低于壹拾贰万元，20_____年第一季度上缴人民币不低于壹拾贰万元，第二季度上缴人民币不低于壹拾贰万伍仟元。（20_____年第三季度至20_____年第二季度各季度的承包金以此循环）。
四、保证金
乙方于本合同签订之日起三日内向甲方支付履约保证金人民币玖万柒仟元整（按年承包额20%）。承包期届满，乙方如无违反本合同之义务并将网球场完好地交接于甲方后，甲方将保证金无息全额退还乙方。
五、承包物交付
自乙方向甲方支付保证金之日起三日内，甲方将承包项目交付乙方，双方签订交接书，对房屋现状及附属设施一一列明，由双方签字确认作为本合同附件。
六、承包方式。
承包期间乙方自主经营，自负盈亏并自行办理相关手续，在此期间所发生的债权债务关系均由乙方自行负责。
七、甲方的权利和义务
1、保证承包项目的权利无瑕疵，若有第三人主张权利，责任由甲方自行承担。
2、按本合同的约定收取承包金和其他收益，并承担前述收益之税负。
3、负责承包场地大项目（一次费用_____万元以上）的维修。
4、负责管理甲方在职员工，并协助乙方处理与甲方员工之间的纠纷。
八、乙方的权利和义务
1、按法律规定办理相应的经营证照，合法经营，不得违反法律法规的相关规定。
2、按合同约定准时向甲方支付承包金和应属甲方的相关收益。
3、乙方在承包期间所获的收益在足额缴纳承包金后剩余部分归乙方所有。并应自行承担前述收益所发生的税负。
4、甲方原网球场使用的办公用房交由乙方使用。乙方承担承包期间所产生的所有水、电、电话、日常小项目维修费等日常经营开支和费用。
5、承包期间可以制作优惠卡、消费卡或采取其他的.优惠措施，但前述优惠措施的有效期截止于承包合同期限届满前。因此而引发的争议，乙方应负责解决并不受承包期满的限制。
6、乙方应严格爱护球场内的所有公共设施、设备，有责任保持设施设备的完好率。在合同期满并交付甲方时，设备的完好率应保证达到100%。因乙方及其员工或在乙方消费的顾客造成的公共设施设备的损坏，乙方应自行修理或进行赔偿。
7、经营期间应严格遵守中心大院内所有管理制度和规定，加强安全管理工作，落实各项安全防范措施，特别注意防火、防盗，杜绝一切事故的发生。如因乙方原因导致事故发生，乙方应当负责因此产生的一切法律后果和赔偿责任。
8、合同期满或提前中止合同，承包期间的所有债权债务由乙方自行清理，乙方不得以甲方名义进行任何保证、抵押等担保行为或任何借贷行为。如乙方违反约定造成的一切法律后果由乙方承担。给甲方造成损失，乙方应当负责赔偿。
9、未经甲方书面许可乙方不得以任何方式改变球场、办公用房的名称、用途、结构或将其转租、转包他人，包括但不限于以合作经营、融资参股等变相转租、转包方式等。经营期间若对球场的固定设施结构进行改造，必须事先征得甲方的书面同意，否则不得施工。
10、承包期间乙方以甲方网球场名义所开展的促销活动，由乙方制作方案报甲方核准实施，即实行个案处理方式。
九、员工聘用
1、乙方应优先使用甲方的在职员工，另行签定劳动合同，并每月向甲方缴纳管理费600元/人。该部分员工工资、福利及年度考核奖金（年终双薪）由中心支付。员工超时工作或节假日的加班，由乙方自行制定并与受聘员工协商。
2、乙方自行制定员工管理、奖惩等相关制度，自行与聘用员工签订劳动合同，由此产生的权利和法律责任，均由乙方自行承担。
十、双方合作项目
1、甲方有关接待任务以及竞赛、训练任务的场地费用，由甲方书面授权甲方代表签订认可，以场租七折结算费用，并在承包金中抵扣。
2、体育中心内的广告权属体育广告公司，场内允许发布一次比赛广告，所得收入归乙方享有。
3、除前述第2款外，乙方所有的常年广告，扣除固定、必要费用外，所得利润由乙方与甲方*分。乙方所签之广告合应报甲方备案。利润每半年结算一次。
4、大型活动的广告赞助及省级以上的体育比赛，由甲乙双方共同筹办，利润、费用由双方*均负担和分配。
十一、违约责任
1、乙方逾期支付承包金，每逾期一日，应按支付金额的_____%支付逾期违约金，如给甲方造成了其他损失，乙方应当另行赔偿。
2、甲方的其他收益，乙方应在双方核算后七日内支付，逾期未付的，应按日%向甲方支付逾期付款违约金。
3、甲方违反本合同第七条约定的，应向乙方支付违约金_____元人民币；乙方违反本合同第八条约定的，应向甲方支付违约金_____元人民币，该违约金从保证金中抵扣，不足部分，由乙方另行支付。
十二、合同解除
双方均不得以任何不正当理由解除合同，当事人一方如有正当理由要求解除合同时，须提前一个月通知对方，经对方同意后方可解除合同。如一方无正当理由提前解除合同，须赔偿另一方的损失及预期利润。但在承包期间如乙方有下列行为，甲方可以单方随时解除合同，并扣除乙方交纳的保证金作为补偿。如仍不能弥补甲方损失乙方应当再行赔偿：
1、乙方延期交纳承包金超过30天；
2、乙方出现违反合同禁止规定行为；
3、乙方未能依法纳税受到税务机关处罚；
4、乙方未能完善经营手续，致使违规或违法经营；
5、乙方违反承包合同义务条款经警告后未有改正。
十三、不可抗力
由于不可抗力的原因，使合同无法完全履行或无法履行的时候，经双方协商一致，可以变更或解除合同，双方互不负违约责任。
十四、其他事项
合同未尽事宜，由甲、乙双方协商解决，另拟定补充协议，补充协议与本合同具有同等法律效力。
十五、争议管辖
双方因合同发生纠纷时应及时协商解决，协商不成，可向甲方所在地的人民法院提起诉讼。
十六、合同份数
本合同一式两份，双方各执一份，经双方有权代表签字盖章后生效。
甲方：_____乙方：_____
签定时间：_____签定时间：_____
发包方（甲方）：_____电话：_____
承包方（乙方）：_____电话：_____
根据《中华人民共和国合同经济法》和《建筑安装工程承包合同条例》及有关规定，结合本工程的具体情况签订本合同。
第一条：工程概况
（1）工程名称：*米4mm硅PU球场塑胶地面铺设。分色：主场地为绿色，辅助场地红色。羽毛球场为绿色。
（2）工程地点：_____
（3）工程范围：3mm硅PU塑胶地面铺设及划线。
（4）工程内容：球场面层施工，施工单价为100元/*方，施工面积为*方米。（最终以实测面积为准）
第二条：承包方式
工程总造价为_____元整（￥_____元整），此承包价格为含税价。
第三条：施工工期
总施工工期为：12天（以工作晴天计算）。
第三条：工程保修期
由乙方施工的球场面层保修两年（自工程竣工验收签字日起）。保修范围：面层不脱层、面层不起包（不包括错误使用、人为破坏、自然灾害及基础层结构损坏）。
第四条：工程款支付和结算
（1）甲、乙双方在签订合同后，甲方按以下约定额度向乙方支付工程款项。材料进场后甲方向乙方支付总工程款的50%。工程完工后（7）天内甲方向乙方一次支付完剩余工程款，质保金5%
（2）质保金5%预留两年，两年后无息退还。
（3）工程完工后由甲方组织对场地进行验收。
第五条双方责任
（一）甲方责任
（1）需提供一个合格的球场水泥基础地面（要求成龟背型朝四周排水，表面无大积水，表面强度C25，不起沙，不烧坏。
（2）委派为现场管理甲方代表，负责工程竣工验收、设计变更、工程期间签证事宜。
（3）甲方按合同规定及时向乙方付清工程款项。
（4）甲方与第三方发生的任何关于本工程的纠纷不得影响该合同条款的执行和施工进度。
（5）提供乙方施工中所需的水电及材料、废料堆放地。
（6）工程竣工后，负责组织该工程的竣工验收工作。
（二）乙方责任
（1）委派为现场施工管理代表。负责施工期间的施工质量、安全等事宜。
（2）做好施工原始记录，交由甲方签证。
（3）自竣工日起，规定保修内容中的工程质量问题进行无偿维修。
（4）在甲方按时付款的情况下按合同规定施工期限内完工。
（5）施工中如发现设计错误或严重不合理时应及时书面通知甲方。
（6）乙方自行处理材料包装物和竣工后剩余材料。
第六条：质量要求
（1）乙方首先应保证所供应的材料质量，由于材料质量问题引起的脱层、起泡等问题，由乙方付全责。同时乙方应严把施工质量关，注意施工细节，防止由于施工质量引起的'超过国家标准的不*、积水等。同时，在做面层前，由甲方代表确认后方可进行面层的施工。
第七条：安全责任
1、乙方对施工队工人进行安全文明教育，服从甲方的一切规章制度。
2、因甲方与第三方的纠纷而引起该工程安全事故，由甲方自理，乙方不承担任何责任。
第八条：违约责任
（1）甲方不履行合同义务或不按合同约定履行义务，甲方应承担违约责任，赔偿因其违约给乙方造成的经济损失。甲方应在合同规定条件下付款给乙方，甲方如违约，每延期一天给付乙方合同总价款1%的违约金，且乙方有权停止施工。
（2）在施工期间，由于乙方原因造成工期延误，并认定不能按合同工期如期完工，甲方有权单方终止施工合同，造成的损失由乙方负责。
附件：本合同一式贰份，甲乙双方各执一份。本合同未尽事宜，甲乙双方按国家相关法律条款协商解决。协商不成时任何一方可向合同履行地仲裁机构申请仲裁。
甲方（发包方）签字盖章：_____乙方（承包方）签字盖章：_____
签约时间：_____
发包方：
承包方：
依照合同法及相关法律和法规的规定，就郝官村篮球场修建工程，经双方*等协商，签订如下承包合同：
一、工程概况：郝官村精神文明阵地建设，篮球场修建总面积630*方米。
二、工程内容：篮球场场地*整及*面混凝土浇筑，要求修建好后符合篮球场标准。
三、合同期限：201 年 月 日至20 年 月 日。
四、合同价款：以总承包人民币叁万元的'单价进行修建。
五、质量要求：C25水泥砂浆浇筑，保质期限为10年，因质量问题，造成的损失及返工，由承包方负责。
六、违约责任：任何一方违反合同规定，除赔偿损失外，另给付违约金1万元。
七、付款方式：工程完工后支付 万元，其余部分，待工程经上级检验后，于201 年 月 日前付清。
八、本合同一式三份，双方各一份，相关部门一份，双方签字之日起生效。
甲方签字： 乙方签字：
年 月 日
发包方：_________负责人：_________
承办方：_________住_________街道_________
依照合同法及相关法律和法规的规定，就_________篮球场修建工程，经双方*等协商，签订如下承包合同书。
一、工程概况：_________。阵地建设，篮球场修建，总面积630*方米。
二、工程内容：篮球场整体堡砍的建筑，要求长35米，宽18米，高8。5米，总工程590立方米。
三、合同期限：20_____年10月8日至20_____年12月30日。
四、合同价款：按实际方量计算，每立方米168元，共590立方米，即10万元。
五、质量要求：丛力式底座为5米，天口1米宽，水泥砂浆灌缝，保质期限为10年，因质量问题，造成的.损失及返工，由承办方负责。
六、违约责任：任何一方违反合同规定，除赔偿损失外，另给付违约金2万元。
七、付款方式：工程完工后支付2万元，其余部分，待工程经上级检验后，于20_____年4月1日前付清。
八、本合同一式三份，双方各一份，街道一份，双方签字之日起生效。
发包方：_____承办方：_____
20_____年_____月_____日
发包方：_____
承包方：_____
依照合同法及相关法律和法规的规定，就_________篮球场修建工程，经双方*等协商，签订如下承包合同：
一、工程概况：_______________阵地建设，篮球场修建总面积630*方米。
二、工程内容：篮球场场地*整及*面混凝土浇筑，要求修建好后符合篮球场标准。
三、合同期限：_____年_____月_____日至_____年_____月_____日。
四、合同价款：以总承包人民币叁万元的单价进行修建。
五、质量要求：C25水泥砂浆浇筑，保质期限为10年，因质量问题，造成的'损失及返工，由承包方负责。
六、违约责任：任何一方违反合同规定，除赔偿损失外，另给付违约金1万元。
七、付款方式：工程完工后支付_____万元，其余部分，待工程经上级检验后，于_____年_____月_____日前付清。
八、本合同一式三份，双方各一份，相关部门一份，双方签字之日起生效。
甲方签字：_____乙方签字：_____
_____年_____月_____日
甲方(以下称甲方)：
乙方(以下称乙方)：
为更好的完成塔西南生活基地新建体育馆工程施工任务，明确双方责任，保质保量，经双方友协商，制定本协议，希双方共同执行。
一、工程名称：塔西南生活基地新建体育馆工程模板工程。
二、承包方式及承包单价：包工及小型材料(除钢管、扣件、木方及模板外的所有材料)。按工程量据实结算;按展开面积每*方米陆拾叁元(63元)。
三、付款方式：按当月施工进度支付给乙方70%，验收通过后办理结算手续，在结算完后付清余款(年终人工工资全部结清)。
四、组织领导：
1、乙方必须指定专项管理人员，负责安排生产、人员调配及技术、施工安全、文明施工等工作。
2、乙方应服从甲方的统一指挥、调配管理，遵守各项规章制度，配合其他分部工程施工，违者按章罚款。
3、施工期间，乙方如因技术力理不足，施工质量出现缺陷，因此致使施工进度延误所造成的一切损失。由乙方负责，同时甲方有权单方冻结乙方承包工程款，并按已完成的工程量70%结算，30%作为补偿甲方损失，并由甲方重新安排他人施工。
五、双方责任
1、甲方责任：
(1)甲方提供乙方施工图纸一份。
(2)保证材料供应，如确因种种原因供应不足时，甲方应及时安排其它工作，乙方应服从甲方的调配。
2、乙方责任：
(1)负责本工程施工工具，包括手提锯木机、手电钻、板手、铁锤、钢凿、拆模用撬棍、防护手套、雨衣、高空作业安全等模板工程所有工具。
(2)文明施工，做到工完场清，每次施工完及时清理施工现场。合理使用短方木、小模板，严禁乱锯乱切，不得大材小用，杜绝浪费。
(3)严格按设计要求及施工规范要求施工，保证工程施工质量。若因乙方施工工艺原因造成返工，所造成的损失均由乙方承担。熟悉图纸，注意各部位墙体厚度，按设计图纸要求制作好墙厚砂浆限位。
(4)每个工人要遵守纪律，不打架、不滋生是非，若违犯，乙方要承担责任。发生打架者，双主先给予罚款500~1000元，一切医药费由先动手者负责，严重者送交当地政法部门处理。
(5)严禁偷盗，如果发现偷东西，按价格十倍处理，清理出队，严重送交**部门法办。
(6)教育工人爱护公物，严禁损坏公共设施，如经发现给予处罚。
(7)负责本工种材料、工具卸车并分类堆放整齐，拆下来的模板、方木要将铁钉取出并按指定位置分类堆放整齐。
(8)接受甲方规定的各项管理制度，详见施工现场各项目管理制度条款。
六、工期：按照甲方计划的施工进度要求，在规定时间内完成施工任务，逾期不能完成者按规定罚款。
七、罚款制度
施工人员必须按照甲方要求佩戴劳保用品，违反规定按照塔西南项目部要求进行处罚，工地酗酒闹事、打架斗殴出现一次处以200-500元的罚款，除追究其责任外，情节严重的交当地执法部门处理;在新建楼内大便罚款200元;不服从现场管理、指出问题而不及时整改者罚款500元。
施工期间发生矛盾，应及时向现场负责人汇报，寻求商量解决，严禁聚众打架，如在施工现场发生打架事件，不论有无理由每次罚款壹仟元。
对劳务人员进入现场施工，必须进行三级安全教育，严格执行安全规章制度，一旦发生安全事故，查清原因如属乙方责任的按事故的实际损失由乙方自负外，同时追究责任，视责任轻重采取重罚措施。
发生安全事故应立即组织抢救，并保护好现场，即刻上报，严禁隐瞒事故不报。积极配合项目部质安部门工作，做好上通下达，及时签订各级安全责任书，层层落实安全生产责任制。乙方承包人应是本工种安全生产的第一责任人，应带头遵纪守法，不准违章指挥，准确摆好安全、质量、进度、效益的位置，保证全体施工人员，全方位的运转。积极配合项目部组织的安全知识学*，宣传及业余上课，并落实到每个职工，真正做到安全第一，预防为主，以人为本的现场安全氛围。
八、安全生产、文明施工：
1、安全生产、文明施工要求：
(1)、甲方应组织乙方有关人员进行《安全法》、《建筑安装工人安全生产操作规程》、《建筑施工安全检查标准》、《西安市建设工程施工安全管理办法》等法律法规的学*教育，从而增强法制意识、安全意识，做到依法施工、安全施工。
(2)、针对工程特性，由甲方编制安全生产施工方案，制订安全生产、文明施工的技术措施和安全生产管理制度，乙方必须加强对现场安全生产文明施工的管理，施工现场必须按jgj59-99《建筑工程安全检查标准》进行现场布置及管理，严格按照《建筑安装工人安全技术操作规程》的.要求进行操作。
(3)、对所有新工人上岗或调换新工种人员，甲乙双方必须对其进行安全生产操作规程教育培训及安全技术交底，对所招用的特种作业人员必须持证上岗。
(4)、甲方将定期或不定期的对施工现场进行安全检查和指导，发现问题及时出具整改通知单，乙方应积极配合及时整改，对于整改结果，乙方必须以书面形式上报甲方，甲方应在一天内复验。
(5)、对违反操作规程在施工中发生的安全责任事故，所有费用由乙方承担。
九、合同签订之后，双方不得反悔，否则违约方必须支付工程总金额的50%的违约金给对方。
十、本协议一式二份，甲乙双方各执一份，未尽事宜有待双方协商解决。本协议自签订之日起生效。
甲方代表签名：
乙方代表签名：
日期：
——球场承包合同菁选
球场承包合同(通用10篇)
在当今不断发展的世界，合同在生活中的使用越来越广泛，签订合同是减少和防止发生争议的重要措施。那么问题来了，到底应如何拟定合同呢？下面是小编为大家整理的球场承包合同，欢迎阅读，希望大家能够喜欢。
发包方：___ 负责人：___
承办方：___(身份证号________) 住___。街道___。居委3组64号
依照合同法及相关法律和法规的'规定，就___篮球场修建工程，经双方*等协商，签订如下承包合同书。
一、工程概况：___。阵地建设，篮球场修建，总面积630*方米。
二、工程内容：篮球场整体堡砍的建筑，要求长35米，宽18米，高8.5米，总工程590立方米。
三、合同期限：20__年10月8日至20__年12月30日。
四、合同价款：按实际方量计算，每立方米168元，共590立方米，即10万元。
五、质量要求：丛力式底座为5米，天口1米宽，水泥砂浆灌缝，保质期限为10年，因质量问题，造成的损失及返工，由承办方负责。
六、违约责任：任何一方违反合同规定，除赔偿损失外，另给付违约金2万元。
七、付款方式：工程完工后支付2万元，其余部分，待工程经上级检验后，于20__年4月1日前付清。
八、本合同一式三份，双方各一份，街道一份，双方签字之日起生效。
发包方：____________ 承办方：____________
20__年10月____________ 日
发包方：_____
承包方：_____
依照合同法及相关法律和法规的规定，就_________篮球场修建工程，经双方*等协商，签订如下承包合同：
一、工程概况：_______________阵地建设，篮球场修建总面积630*方米。
二、工程内容：篮球场场地*整及*面混凝土浇筑，要求修建好后符合篮球场标准。
三、合同期限：_____年_____月_____日至_____年_____月_____日。
四、合同价款：以总承包人民币叁万元的.单价进行修建。
五、质量要求：C25水泥砂浆浇筑，保质期限为10年，因质量问题，造成的损失及返工，由承包方负责。
六、违约责任：任何一方违反合同规定，除赔偿损失外，另给付违约金1万元。
七、付款方式：工程完工后支付_____万元，其余部分，待工程经上级检验后，于_____年_____月_____日前付清。
八、本合同一式三份，双方各一份，相关部门一份，双方签字之日起生效。
甲方签字：_____乙方签字：_____
_____年_____月_____日
发包方：xxx 负责人：xxx
承办方：xxx(身份证号xxxxxxxx) 住xxx。街道xxx。居委3组64号
依照合同法及相关法律和法规的规定，就xxx篮球场修建工程，经双方*等协商，签订如下承包合同书。
一、工程概况：xxx。阵地建设，篮球场修建，总面积630*方米。
二、工程内容：篮球场整体堡砍的建筑，要求长35米，宽18米，高8.5米，总工程590立方米。
三、合同期限：20xx年10月8日至20xx年12月30日。
四、合同价款：按实际方量计算，每立方米168元，共590立方米，即10万元。
五、质量要求：丛力式底座为5米，天口1米宽，水泥砂浆灌缝，保质期限为10年，因质量问题，造成的'损失及返工，由承办方负责。
六、违约责任：任何一方违反合同规定，除赔偿损失外，另给付违约金2万元。
七、付款方式：工程完工后支付2万元，其余部分，待工程经上级检验后，于20xx年4月1日前付清。
八、本合同一式三份，双方各一份，街道一份，双方签字之日起生效。
双方签字
发包方： 承办方：
20xx年10月 日
甲方：_________________
乙方：_________________
合同签订地点：_________________
经甲乙双方友好协商，根据《中华人民共和国合同法》及相关法律文件，本着*等、自愿的原则，双方就甲方开发的绿源山水网球馆工程项目建设事宜，签订本合同。
第一条总则
1、项目名称：_________________
2、工程地点：_________________
3、承包内容：_________________
第二条质量、技术要求
乙方提供的网球场设施应符合国家对该产品的质量要求，具备国家权威检验部门的检验报告和相关认证书。安装应符合现行建筑安装规范。
乙方应严格按照与甲方确定的技术细节和图纸(应有双方盖章)进行施工。
第三条承包方式
1、承包方式：工程项目设计、施工总承包
2、承包范围：图纸所示全部内容及经甲乙双方认可的追加内容
第四条承包价格
合同总价款：(大写);(小写)。该单价包括土建费、设施费、包装费、安装调试、运至甲方指定地点、售前售后服务、质保期内维修费、税金等。(详见工程设施材料清单)
第五条结算与付款
1、结算方式:本工程以双方单位签字(盖章)的现场材料、工程量单数量为结算依据。
2、乙方向甲方开具国内合法有效等值发票，甲方凭此发票以人民币形式用支票或电汇方式支付乙方。
3、付款方式：合同签订后，乙方材料进场后甲方付给乙总款的30%;工程进度过半甲方付给乙方总款的40%;工程完工，经甲方验收合格签字后支付乙方总款的25%;留总款的5%作为质保金，待保质期1年满后，在无任何问题的情况下付给乙方。
第六条施工进度、组织及安排
1、乙方按照图纸组织施工，保证工程总体进度。
2、乙方在施工前，提供甲方人员全部技术细节，并且确保乙方所出方案可以实施，不会出现任何问题;
3、网球馆施工安装之前，甲方应将网球场具**置提供乙方。
第七条工期条款
1、施工工期为个日历天，从_____年_____月_____日开始;至_____年_____月_____日止。
2、乙方应按照双方的工期完成施工。
3、凡由于乙方土建工程、设施及基础、安装不符合合同要求、施工劳动力不足或质量、货品错发到货地点或接货人等自身原因造成的没有按照甲方要求的时间供货和安装，延误工期甲方不予顺延，每拖延一天，应向甲方偿付逾期交货部分1%的违约金，超过5日甲方有权因此终止合同并承担甲方因此所造成的损失，乙方应返还甲方所有的已付款。
4、因不可抗力因素延误工期的，应立即通知甲方，经甲方同意后，工期顺延。
第八条网球馆设施及基础验收
1、设施及基础验收：所需设施及安装材料到场后10日内，甲方对网球场设施的型号、零配件数量、设施质量、相应资料(产品合格证、检验报告)等进行核对，按照国家相关标准对设施进行开箱检验。对检验不合格的设施、零配件、相应资料乙方无偿进行更换或补充，并在甲方要求的时间内完成更换或补充，由此造成的损失和产生的.费用由乙方自行承担，延误工期甲方不予顺延，每延误一天，按总款1‰每日向甲方支付违约金。乙方提前交货，甲方接货后仍可按合同规定的交货时间付款。验收合格后，甲方、乙方、应对设施质量、数量、规格型号、相应资料等做书面确认(签字或盖章)。
2、货物验收合格后，甲乙双方应负责妥善保管货物，将货物存放于有良好通风、防潮、防盗的室内。由甲方提供存放地，双方均有责任对货物进行看管。
3、安装调试：乙方在施工现场土建基础完毕，甲方到现场查看，地面处理没有问题之后，再进行设施的安装。施工中遗失零部件，由乙方负责。乙方按照甲方要求的时间派专业技术人员对网球场设施进行安装调试，所需的机械和工具乙方自行解决。甲方、应按照国家相关标准对乙方的安装调试进行监督，并对乙方安装调试中的不合格之处提出整改意见，乙方应无条件对不合格处进行返工，并在甲方要求的时间内整改完毕，返工费用由乙方承担，延误工期甲方不予顺延，每延误一天，按总款1‰每日向甲方支付违约金。乙方完工后，甲方确认网球场设施可以正常使用，达到国家规定标准及甲方要求视为验收合格，甲方、乙方应对网球场设施及基础正常使用做书面确认(签字或盖章)。乙方的专业人员应在现场指导甲方相关人员进行网球场设施的操作，并将注意事项告知甲方。
4、竣工验收：全部网球场设施供货到位，安装调试完毕，具备竣工验收条件的情况下，乙方按照合同有关规定，向甲方提供完整的竣工资料文件(资料一式两份，并加盖乙方单位公章)，甲方收到乙方竣工资料后，组织有关部门进行验收，并在验收后给予批准或修改意见。如乙方未通过有关部门审验的，所发生的费用由乙方承担，并应向甲方支付合同总额的5%/日的违约金，在应付款中扣除，同时甲方有权延期付款。
5、已竣工未验收阶段，由乙方负责对网球场设施及基础进行维护、保管，乙方应做好相应的成品保护工作，如有破坏、损坏等现象，乙方自行负责维修，返工。
6、甲方交付业主使用后，若业主对乙方的产品提出异议，经有关部门检测，确实没有达到标准的，检测费用及造成的一切损失由乙方承担，甲方因此被第三方(包括但不限于业主)诉诸法律的，甲方有权将乙方追加被告，并有权向乙方追偿。
第九条保修条款
1、自网球馆施工设施及基础安装调试完毕，经甲方验收检验合格之日起，网球场设施及场地面保修期为12个月。
2、保修期内，乙方对设施及网球场地面进行无偿的维护、维修，设施出现问题(非人为因素)，乙方应立即无偿维修。乙方确保在24小时内派专员到现场处理，并需在48小时内使设施及基础正常使用(不可抗因素除外);甲方亦有权选择第三方进行维修，所发生的费用从质保金中扣除，超出质保金部分，甲方有权向乙方追偿。
2、保修期满后，乙方应对设施及基础进行有偿终身维修。乙方在接到甲方通知24小时内应派专业维修人员到现场进行维修，并在48小时内维修完毕，确保能够正常使用，维修成本费用由甲方支付给乙方。
第十条双方职责
(一)甲方职责
1、进场前，甲方应以书面形式向乙方提供准确、符合甲方工期要求的“供货及施工申请单”、工期进度要求通知及相关位置图。
2、保障乙方畅通供货。
3、乙方进场时，甲方就公司制度、工地管理制度及具体管理人员名单向乙方交底。
4、甲方向乙方提供施工所需的水源、电源，水电费用由乙方自理。
5、甲方指派代表，对工程质量、进度进行检查验收、办理变更登记、竣工结算手续等。及时组织竣工验收工作，审核，签署乙方现场验收表。
6、乙方施工过程中，甲方总体负责监督，牵头并安排进度要求，负责质量检验，监督乙方现场的安全措施及施工过程中的验收。
(二)乙方职责
1、乙方应提供给甲方符合国家标准、工程设计图纸以及本合同要求。
2、乙方在合同期内，应严格按进场前与甲方确认的工期、施工方案进行施工，并服从甲方的指挥和安排。
3、随机的必备品、工具由乙方根据甲方工地的需要无偿提供使用，自行解决主机吊装井道脚手架。
4、乙方应委派现场管理代表，负责履行本合同期间的施工质量、施工进度、安全、结算等事宜。
5、乙方应遵循甲方施工现场的有关规定，做到文明施工，安全施工，加强人员的教育，不得破坏损坏甲方的建材、设施、机械等及已施工完毕的工程，否则乙方应按相应的购进价向甲方支付违约金。
6、乙方施工中每天做到完工清场,工程竣工后的场地清理(包括临时生产和生活设施)，否则向甲方交纳相关费用。
7、因乙方自身管理不善造成的安全事故、人员伤害，均由乙方承担全部责任及事故处理所需的费用，与甲方无关。
8、如乙方在施工过程中出现违反各项规定给甲方造成名誉损失或在媒体及其他方面给甲方带来负面影响，甲方有权暂停未付款项，并取消乙方今后在甲方开发的所有项目中的投标资格。乙方有责任帮助甲方恢复名誉，消除影响。
9、乙方不得将承包范围内的工程转包给他人，否则乙方按合同总造价的5%向甲方支付违约金。
10、乙方如中途无故解除合同，支付总合同额的10%作为违约金。
11、由于乙方自身原因造成的一切连带经济损失，由乙方承担。
第十一条解决合同纠纷的方式
凡因执行本合同所发生的或与本合同有关的一切争议，合同各方应通过友好协商解决;如果协商不能解决，任何一方均可向合同签订地的人民法院起诉。
第十二条其他
双方明确主场为绿色，辅场为红色。因不可抗力因素或**行为造成本合同无法履行的，双方须立即通知对方，且互不承担责任。合同自双方签字、盖章之日起生效。合同附件等均为合同的组成部分，与本合同具有同等法律效力。本合同未尽事宜，双方另行商订后，签订补充协议。本合同一式四份，甲乙双方各执两份，均具同等法律效力。
甲方：(盖章)_________________地址：_________________委托人：_________________电话：_________________传真：_________________
乙方：(盖章)_________________地址：_________________委托人：_________________电话：_________________传真：_________________
签约时间：_____年_____月_____日
发包方：_____
承包方：_____
依照合同法及相关法律和法规的.规定，就郝官村篮球场修建工程，经双方*等协商，签订如下承包合同：
一、工程概况：
郝官村精神文明阵地建设，篮球场修建总面积630*方米。
二、工程内容：
篮球场场地*整及*面混凝土浇筑，要求修建好后符合篮球场标准。
三、合同期限：
_____年_____月_____日至_____年_____月_____日。
四、合同价款：
以总承包人民币叁万元的单价进行修建。
五、质量要求：
C25水泥砂浆浇筑，保质期限为10年，因质量问题，造成的损失及返工，由承包方负责。
六、违约责任：
任何一方违反合同规定，除赔偿损失外，另给付违约金1万元。
七、付款方式：
工程完工后支付_____万元，其余部分，待工程经上级检验后，于_____年_____月_____日前付清。
八、合同份数
本合同一式三份，双方各一份，相关部门一份，双方签字之日起生效。
甲方签字：_____乙方签字：_____
_____年_____月_____日
发包方：
承包方：
依照合同法及相关法律和法规的规定，就郝官村篮球场修建工程，经双方*等协商，签订如下承包合同：
一、工程概况：郝官村精神文明阵地建设，篮球场修建总面积630*方米。
二、工程内容：篮球场场地*整及*面混凝土浇筑，要求修建好后符合篮球场标准。
三、合同期限：201 年 月 日至20 年 月 日。
四、合同价款：以总承包人民币叁万元的单价进行修建。
五、质量要求：C25水泥砂浆浇筑，保质期限为10年，因质量问题，造成的'损失及返工，由承包方负责。
六、违约责任：任何一方违反合同规定，除赔偿损失外，另给付违约金1万元。
七、付款方式：工程完工后支付 万元，其余部分，待工程经上级检验后，于201 年 月 日前付清。
八、本合同一式三份，双方各一份，相关部门一份，双方签字之日起生效。
甲方签字： 乙方签字：
年 月 日
甲方(以下称甲方)：
乙方(以下称乙方)：
为更好的完成塔西南生活基地新建体育馆工程施工任务，明确双方责任，保质保量，经双方友协商，制定本协议，希双方共同执行。
一、工程名称：塔西南生活基地新建体育馆工程模板工程。
二、承包方式及承包单价：包工及小型材料(除钢管、扣件、木方及模板外的所有材料)。按工程量据实结算;按展开面积每*方米陆拾叁元(63元)。
三、付款方式：按当月施工进度支付给乙方70%，验收通过后办理结算手续，在结算完后付清余款(年终人工工资全部结清)。
四、组织领导：
1、乙方必须指定专项管理人员，负责安排生产、人员调配及技术、施工安全、文明施工等工作。
2、乙方应服从甲方的统一指挥、调配管理，遵守各项规章制度，配合其他分部工程施工，违者按章罚款。
3、施工期间，乙方如因技术力理不足，施工质量出现缺陷，因此致使施工进度延误所造成的一切损失。由乙方负责，同时甲方有权单方冻结乙方承包工程款，并按已完成的工程量70%结算，30%作为补偿甲方损失，并由甲方重新安排他人施工。
五、双方责任
1、甲方责任：
(1)甲方提供乙方施工图纸一份。
(2)保证材料供应，如确因种种原因供应不足时，甲方应及时安排其它工作，乙方应服从甲方的调配。
2、乙方责任：
(1)负责本工程施工工具，包括手提锯木机、手电钻、板手、铁锤、钢凿、拆模用撬棍、防护手套、雨衣、高空作业安全等模板工程所有工具。
(2)文明施工，做到工完场清，每次施工完及时清理施工现场。合理使用短方木、小模板，严禁乱锯乱切，不得大材小用，杜绝浪费。
(3)严格按设计要求及施工规范要求施工，保证工程施工质量。若因乙方施工工艺原因造成返工，所造成的损失均由乙方承担。熟悉图纸，注意各部位墙体厚度，按设计图纸要求制作好墙厚砂浆限位。
(4)每个工人要遵守纪律，不打架、不滋生是非，若违犯，乙方要承担责任。发生打架者，双主先给予罚款500~1000元，一切医药费由先动手者负责，严重者送交当地政法部门处理。
(5)严禁偷盗，如果发现偷东西，按价格十倍处理，清理出队，严重送交**部门法办。
(6)教育工人爱护公物，严禁损坏公共设施，如经发现给予处罚。
(7)负责本工种材料、工具卸车并分类堆放整齐，拆下来的模板、方木要将铁钉取出并按指定位置分类堆放整齐。
(8)接受甲方规定的各项管理制度，详见施工现场各项目管理制度条款。
六、工期：按照甲方计划的施工进度要求，在规定时间内完成施工任务，逾期不能完成者按规定罚款。
七、罚款制度
施工人员必须按照甲方要求佩戴劳保用品，违反规定按照塔西南项目部要求进行处罚，工地酗酒闹事、打架斗殴出现一次处以200-500元的罚款，除追究其责任外，情节严重的交当地执法部门处理;在新建楼内大便罚款200元;不服从现场管理、指出问题而不及时整改者罚款500元。
施工期间发生矛盾，应及时向现场负责人汇报，寻求商量解决，严禁聚众打架，如在施工现场发生打架事件，不论有无理由每次罚款壹仟元。
对劳务人员进入现场施工，必须进行三级安全教育，严格执行安全规章制度，一旦发生安全事故，查清原因如属乙方责任的按事故的实际损失由乙方自负外，同时追究责任，视责任轻重采取重罚措施。
发生安全事故应立即组织抢救，并保护好现场，即刻上报，严禁隐瞒事故不报。积极配合项目部质安部门工作，做好上通下达，及时签订各级安全责任书，层层落实安全生产责任制。乙方承包人应是本工种安全生产的第一责任人，应带头遵纪守法，不准违章指挥，准确摆好安全、质量、进度、效益的位置，保证全体施工人员，全方位的运转。积极配合项目部组织的安全知识学*，宣传及业余上课，并落实到每个职工，真正做到安全第一，预防为主，以人为本的'现场安全氛围。
八、安全生产、文明施工：
1、安全生产、文明施工要求：
(1)、甲方应组织乙方有关人员进行《安全法》、《建筑安装工人安全生产操作规程》、《建筑施工安全检查标准》、《西安市建设工程施工安全管理办法》等法律法规的学*教育，从而增强法制意识、安全意识，做到依法施工、安全施工。
(2)、针对工程特性，由甲方编制安全生产施工方案，制订安全生产、文明施工的技术措施和安全生产管理制度，乙方必须加强对现场安全生产文明施工的管理，施工现场必须按jgj59-99《建筑工程安全检查标准》进行现场布置及管理，严格按照《建筑安装工人安全技术操作规程》的要求进行操作。
(3)、对所有新工人上岗或调换新工种人员，甲乙双方必须对其进行安全生产操作规程教育培训及安全技术交底，对所招用的特种作业人员必须持证上岗。
(4)、甲方将定期或不定期的对施工现场进行安全检查和指导，发现问题及时出具整改通知单，乙方应积极配合及时整改，对于整改结果，乙方必须以书面形式上报甲方，甲方应在一天内复验。
(5)、对违反操作规程在施工中发生的安全责任事故，所有费用由乙方承担。
九、合同签订之后，双方不得反悔，否则违约方必须支付工程总金额的50%的违约金给对方。
十、本协议一式二份，甲乙双方各执一份，未尽事宜有待双方协商解决。本协议自签订之日起生效。
甲方代表签名：
乙方代表签名：
日期：
甲方：_____法定代表人：_____地址：_____电话：_____
乙方：_____法定代表人：_____地址：_____电话：_____
根据《中华人民共和国合同法》及相关法律规定，甲乙双方在*等互利的原则下，现就位于体育中心1、2号网球场承包事宜进行共同协商一致并达成如下协议。
一、承包项目
甲方同意将位于体育中心1、2号网球场及办公用房承包给乙方自主经营，面积约*方米。
二、承包期限
自月20_____年_____月_____日止。共贰年。
三、承包金及支付方式
1、乙方每年缴付的承包金为人民币肆拾捌万伍仟元整，两年共计人民币玖拾柒万元整，逐月支付。
2、缴付方式。乙方应于每月5日前上缴上月承包金于甲方（每月4万元），每季度决算一次，承包费用每三个季度递增一次，每次递增额度为伍仟元即20_____年第三季度上缴人民币不低于壹拾贰万元，第四季度上缴人民币不低于壹拾贰万元，20_____年第一季度上缴人民币不低于壹拾贰万元，第二季度上缴人民币不低于壹拾贰万伍仟元。（20_____年第三季度至20_____年第二季度各季度的承包金以此循环）。
四、保证金
乙方于本合同签订之日起三日内向甲方支付履约保证金人民币玖万柒仟元整（按年承包额20%）。承包期届满，乙方如无违反本合同之义务并将网球场完好地交接于甲方后，甲方将保证金无息全额退还乙方。
五、承包物交付
自乙方向甲方支付保证金之日起三日内，甲方将承包项目交付乙方，双方签订交接书，对房屋现状及附属设施一一列明，由双方签字确认作为本合同附件。
六、承包方式。
承包期间乙方自主经营，自负盈亏并自行办理相关手续，在此期间所发生的债权债务关系均由乙方自行负责。
七、甲方的权利和义务
1、保证承包项目的权利无瑕疵，若有第三人主张权利，责任由甲方自行承担。
2、按本合同的约定收取承包金和其他收益，并承担前述收益之税负。
3、负责承包场地大项目（一次费用_____万元以上）的维修。
4、负责管理甲方在职员工，并协助乙方处理与甲方员工之间的纠纷。
八、乙方的权利和义务
1、按法律规定办理相应的.经营证照，合法经营，不得违反法律法规的相关规定。
2、按合同约定准时向甲方支付承包金和应属甲方的相关收益。
3、乙方在承包期间所获的收益在足额缴纳承包金后剩余部分归乙方所有。并应自行承担前述收益所发生的税负。
4、甲方原网球场使用的办公用房交由乙方使用。乙方承担承包期间所产生的所有水、电、电话、日常小项目维修费等日常经营开支和费用。
5、承包期间可以制作优惠卡、消费卡或采取其他的优惠措施，但前述优惠措施的有效期截止于承包合同期限届满前。因此而引发的争议，乙方应负责解决并不受承包期满的限制。
6、乙方应严格爱护球场内的所有公共设施、设备，有责任保持设施设备的完好率。在合同期满并交付甲方时，设备的完好率应保证达到100%。因乙方及其员工或在乙方消费的顾客造成的公共设施设备的损坏，乙方应自行修理或进行赔偿。
7、经营期间应严格遵守中心大院内所有管理制度和规定，加强安全管理工作，落实各项安全防范措施，特别注意防火、防盗，杜绝一切事故的发生。如因乙方原因导致事故发生，乙方应当负责因此产生的一切法律后果和赔偿责任。
8、合同期满或提前中止合同，承包期间的所有债权债务由乙方自行清理，乙方不得以甲方名义进行任何保证、抵押等担保行为或任何借贷行为。如乙方违反约定造成的一切法律后果由乙方承担。给甲方造成损失，乙方应当负责赔偿。
9、未经甲方书面许可乙方不得以任何方式改变球场、办公用房的名称、用途、结构或将其转租、转包他人，包括但不限于以合作经营、融资参股等变相转租、转包方式等。经营期间若对球场的固定设施结构进行改造，必须事先征得甲方的书面同意，否则不得施工。
10、承包期间乙方以甲方网球场名义所开展的促销活动，由乙方制作方案报甲方核准实施，即实行个案处理方式。
九、员工聘用
1、乙方应优先使用甲方的在职员工，另行签定劳动合同，并每月向甲方缴纳管理费600元/人。该部分员工工资、福利及年度考核奖金（年终双薪）由中心支付。员工超时工作或节假日的加班，由乙方自行制定并与受聘员工协商。
2、乙方自行制定员工管理、奖惩等相关制度，自行与聘用员工签订劳动合同，由此产生的权利和法律责任，均由乙方自行承担。
十、双方合作项目
1、甲方有关接待任务以及竞赛、训练任务的场地费用，由甲方书面授权甲方代表签订认可，以场租七折结算费用，并在承包金中抵扣。
2、体育中心内的广告权属体育广告公司，场内允许发布一次比赛广告，所得收入归乙方享有。
3、除前述第2款外，乙方所有的常年广告，扣除固定、必要费用外，所得利润由乙方与甲方*分。乙方所签之广告合应报甲方备案。利润每半年结算一次。
4、大型活动的广告赞助及省级以上的体育比赛，由甲乙双方共同筹办，利润、费用由双方*均负担和分配。
十一、违约责任
1、乙方逾期支付承包金，每逾期一日，应按支付金额的_____%支付逾期违约金，如给甲方造成了其他损失，乙方应当另行赔偿。
2、甲方的其他收益，乙方应在双方核算后七日内支付，逾期未付的，应按日%向甲方支付逾期付款违约金。
3、甲方违反本合同第七条约定的，应向乙方支付违约金_____元人民币；乙方违反本合同第八条约定的，应向甲方支付违约金_____元人民币，该违约金从保证金中抵扣，不足部分，由乙方另行支付。
十二、合同解除
双方均不得以任何不正当理由解除合同，当事人一方如有正当理由要求解除合同时，须提前一个月通知对方，经对方同意后方可解除合同。如一方无正当理由提前解除合同，须赔偿另一方的损失及预期利润。但在承包期间如乙方有下列行为，甲方可以单方随时解除合同，并扣除乙方交纳的保证金作为补偿。如仍不能弥补甲方损失乙方应当再行赔偿：
1、乙方延期交纳承包金超过30天；
2、乙方出现违反合同禁止规定行为；
3、乙方未能依法纳税受到税务机关处罚；
4、乙方未能完善经营手续，致使违规或违法经营；
5、乙方违反承包合同义务条款经警告后未有改正。
十三、不可抗力
由于不可抗力的原因，使合同无法完全履行或无法履行的时候，经双方协商一致，可以变更或解除合同，双方互不负违约责任。
十四、其他事项
合同未尽事宜，由甲、乙双方协商解决，另拟定补充协议，补充协议与本合同具有同等法律效力。
十五、争议管辖
双方因合同发生纠纷时应及时协商解决，协商不成，可向甲方所在地的人民法院提起诉讼。
十六、合同份数
本合同一式两份，双方各执一份，经双方有权代表签字盖章后生效。
甲方：_____乙方：_____
签定时间：_____签定时间：_____
发包方：_________负责人：_________
承办方：_________住_________街道_________
依照合同法及相关法律和法规的'规定，就_________篮球场修建工程，经双方*等协商，签订如下承包合同书。
一、工程概况：_________。阵地建设，篮球场修建，总面积630*方米。
二、工程内容：篮球场整体堡砍的建筑，要求长35米，宽18米，高8。5米，总工程590立方米。
三、合同期限：20_____年10月8日至20_____年12月30日。
四、合同价款：按实际方量计算，每立方米168元，共590立方米，即10万元。
五、质量要求：丛力式底座为5米，天口1米宽，水泥砂浆灌缝，保质期限为10年，因质量问题，造成的损失及返工，由承办方负责。
六、违约责任：任何一方违反合同规定，除赔偿损失外，另给付违约金2万元。
七、付款方式：工程完工后支付2万元，其余部分，待工程经上级检验后，于20_____年4月1日前付清。
八、本合同一式三份，双方各一份，街道一份，双方签字之日起生效。
发包方：_____承办方：_____
20_____年_____月_____日
发包方（甲方）：_____电话：_____
承包方（乙方）：_____电话：_____
根据《中华人民共和国合同经济法》和《建筑安装工程承包合同条例》及有关规定，结合本工程的具体情况签订本合同。
第一条：工程概况
（1）工程名称：*米4mm硅PU球场塑胶地面铺设。分色：主场地为绿色，辅助场地红色。羽毛球场为绿色。
（2）工程地点：_____
（3）工程范围：3mm硅PU塑胶地面铺设及划线。
（4）工程内容：球场面层施工，施工单价为100元/*方，施工面积为*方米。（最终以实测面积为准）
第二条：承包方式
工程总造价为_____元整（￥_____元整），此承包价格为含税价。
第三条：施工工期
总施工工期为：12天（以工作晴天计算）。
第三条：工程保修期
由乙方施工的球场面层保修两年（自工程竣工验收签字日起）。保修范围：面层不脱层、面层不起包（不包括错误使用、人为破坏、自然灾害及基础层结构损坏）。
第四条：工程款支付和结算
（1）甲、乙双方在签订合同后，甲方按以下约定额度向乙方支付工程款项。材料进场后甲方向乙方支付总工程款的50%。工程完工后（7）天内甲方向乙方一次支付完剩余工程款，质保金5%
（2）质保金5%预留两年，两年后无息退还。
（3）工程完工后由甲方组织对场地进行验收。
第五条双方责任
（一）甲方责任
（1）需提供一个合格的球场水泥基础地面（要求成龟背型朝四周排水，表面无大积水，表面强度C25，不起沙，不烧坏。
（2）委派为现场管理甲方代表，负责工程竣工验收、设计变更、工程期间签证事宜。
（3）甲方按合同规定及时向乙方付清工程款项。
（4）甲方与第三方发生的任何关于本工程的纠纷不得影响该合同条款的执行和施工进度。
（5）提供乙方施工中所需的水电及材料、废料堆放地。
（6）工程竣工后，负责组织该工程的竣工验收工作。
（二）乙方责任
（1）委派为现场施工管理代表。负责施工期间的'施工质量、安全等事宜。
（2）做好施工原始记录，交由甲方签证。
（3）自竣工日起，规定保修内容中的工程质量问题进行无偿维修。
（4）在甲方按时付款的情况下按合同规定施工期限内完工。
（5）施工中如发现设计错误或严重不合理时应及时书面通知甲方。
（6）乙方自行处理材料包装物和竣工后剩余材料。
第六条：质量要求
（1）乙方首先应保证所供应的材料质量，由于材料质量问题引起的脱层、起泡等问题，由乙方付全责。同时乙方应严把施工质量关，注意施工细节，防止由于施工质量引起的超过国家标准的不*、积水等。同时，在做面层前，由甲方代表确认后方可进行面层的施工。
第七条：安全责任
1、乙方对施工队工人进行安全文明教育，服从甲方的一切规章制度。
2、因甲方与第三方的纠纷而引起该工程安全事故，由甲方自理，乙方不承担任何责任。
第八条：违约责任
（1）甲方不履行合同义务或不按合同约定履行义务，甲方应承担违约责任，赔偿因其违约给乙方造成的经济损失。甲方应在合同规定条件下付款给乙方，甲方如违约，每延期一天给付乙方合同总价款1%的违约金，且乙方有权停止施工。
（2）在施工期间，由于乙方原因造成工期延误，并认定不能按合同工期如期完工，甲方有权单方终止施工合同，造成的损失由乙方负责。
附件：本合同一式贰份，甲乙双方各执一份。本合同未尽事宜，甲乙双方按国家相关法律条款协商解决。协商不成时任何一方可向合同履行地仲裁机构申请仲裁。
甲方（发包方）签字盖章：_____乙方（承包方）签字盖章：_____
签约时间：_____
——球场承包合同菁选
球场承包合同
现今社会公众的法律意识不断增强，合同的使用频率呈上升趋势，在达成意见一致时，制定合同可以享有一定的自由。那么正式、规范的合同是什么样的呢？下面是小编精心整理的球场承包合同，仅供参考，大家一起来看看吧。
发包方：_________负责人：_________
承办方：_________住_________街道_________
依照合同法及相关法律和法规的`规定，就_________篮球场修建工程，经双方*等协商，签订如下承包合同书。
一、工程概况：_________。阵地建设，篮球场修建，总面积630*方米。
二、工程内容：篮球场整体堡砍的建筑，要求长35米，宽18米，高8。5米，总工程590立方米。
三、合同期限：20_____年10月8日至20_____年12月30日。
四、合同价款：按实际方量计算，每立方米168元，共590立方米，即10万元。
五、质量要求：丛力式底座为5米，天口1米宽，水泥砂浆灌缝，保质期限为10年，因质量问题，造成的损失及返工，由承办方负责。
六、违约责任：任何一方违反合同规定，除赔偿损失外，另给付违约金2万元。
七、付款方式：工程完工后支付2万元，其余部分，待工程经上级检验后，于20_____年4月1日前付清。
八、本合同一式三份，双方各一份，街道一份，双方签字之日起生效。
发包方：_____承办方：_____
20_____年_____月_____日
发包方：_____
承包方：_____
依照合同法及相关法律和法规的'规定，就郝官村篮球场修建工程，经双方*等协商，签订如下承包合同：
一、工程概况：
郝官村精神文明阵地建设，篮球场修建总面积630*方米。
二、工程内容：
篮球场场地*整及*面混凝土浇筑，要求修建好后符合篮球场标准。
三、合同期限：
_____年_____月_____日至_____年_____月_____日。
四、合同价款：
以总承包人民币叁万元的单价进行修建。
五、质量要求：
C25水泥砂浆浇筑，保质期限为10年，因质量问题，造成的损失及返工，由承包方负责。
六、违约责任：
任何一方违反合同规定，除赔偿损失外，另给付违约金1万元。
七、付款方式：
工程完工后支付_____万元，其余部分，待工程经上级检验后，于_____年_____月_____日前付清。
八、合同份数
本合同一式三份，双方各一份，相关部门一份，双方签字之日起生效。
甲方签字：_____乙方签字：_____
_____年_____月_____日
发包方：___ 负责人：___
承办方：___(身份证号________) 住___。街道___。居委3组64号
依照合同法及相关法律和法规的规定，就___篮球场修建工程，经双方*等协商，签订如下承包合同书。
一、工程概况：___。阵地建设，篮球场修建，总面积630*方米。
二、工程内容：篮球场整体堡砍的'建筑，要求长35米，宽18米，高8.5米，总工程590立方米。
三、合同期限：20__年10月8日至20__年12月30日。
四、合同价款：按实际方量计算，每立方米168元，共590立方米，即10万元。
五、质量要求：丛力式底座为5米，天口1米宽，水泥砂浆灌缝，保质期限为10年，因质量问题，造成的损失及返工，由承办方负责。
六、违约责任：任何一方违反合同规定，除赔偿损失外，另给付违约金2万元。
七、付款方式：工程完工后支付2万元，其余部分，待工程经上级检验后，于20__年4月1日前付清。
八、本合同一式三份，双方各一份，街道一份，双方签字之日起生效。
发包方：____________ 承办方：____________
20__年10月____________ 日
甲方：_________________
乙方：_________________
合同签订地点：_________________
经甲乙双方友好协商，根据《中华人民共和国合同法》及相关法律文件，本着*等、自愿的原则，双方就甲方开发的绿源山水网球馆工程项目建设事宜，签订本合同。
第一条总则
1、项目名称：_________________
2、工程地点：_________________
3、承包内容：_________________
第二条质量、技术要求
乙方提供的网球场设施应符合国家对该产品的质量要求，具备国家权威检验部门的检验报告和相关认证书。安装应符合现行建筑安装规范。
乙方应严格按照与甲方确定的技术细节和图纸(应有双方盖章)进行施工。
第三条承包方式
1、承包方式：工程项目设计、施工总承包
2、承包范围：图纸所示全部内容及经甲乙双方认可的追加内容
第四条承包价格
合同总价款：(大写);(小写)。该单价包括土建费、设施费、包装费、安装调试、运至甲方指定地点、售前售后服务、质保期内维修费、税金等。(详见工程设施材料清单)
第五条结算与付款
1、结算方式:本工程以双方单位签字(盖章)的现场材料、工程量单数量为结算依据。
2、乙方向甲方开具国内合法有效等值发票，甲方凭此发票以人民币形式用支票或电汇方式支付乙方。
3、付款方式：合同签订后，乙方材料进场后甲方付给乙总款的30%;工程进度过半甲方付给乙方总款的40%;工程完工，经甲方验收合格签字后支付乙方总款的25%;留总款的5%作为质保金，待保质期1年满后，在无任何问题的情况下付给乙方。
第六条施工进度、组织及安排
1、乙方按照图纸组织施工，保证工程总体进度。
2、乙方在施工前，提供甲方人员全部技术细节，并且确保乙方所出方案可以实施，不会出现任何问题;
3、网球馆施工安装之前，甲方应将网球场具**置提供乙方。
第七条工期条款
1、施工工期为个日历天，从_____年_____月_____日开始;至_____年_____月_____日止。
2、乙方应按照双方的工期完成施工。
3、凡由于乙方土建工程、设施及基础、安装不符合合同要求、施工劳动力不足或质量、货品错发到货地点或接货人等自身原因造成的没有按照甲方要求的时间供货和安装，延误工期甲方不予顺延，每拖延一天，应向甲方偿付逾期交货部分1%的违约金，超过5日甲方有权因此终止合同并承担甲方因此所造成的'损失，乙方应返还甲方所有的已付款。
4、因不可抗力因素延误工期的，应立即通知甲方，经甲方同意后，工期顺延。
第八条网球馆设施及基础验收
1、设施及基础验收：所需设施及安装材料到场后10日内，甲方对网球场设施的型号、零配件数量、设施质量、相应资料(产品合格证、检验报告)等进行核对，按照国家相关标准对设施进行开箱检验。对检验不合格的设施、零配件、相应资料乙方无偿进行更换或补充，并在甲方要求的时间内完成更换或补充，由此造成的损失和产生的费用由乙方自行承担，延误工期甲方不予顺延，每延误一天，按总款1‰每日向甲方支付违约金。乙方提前交货，甲方接货后仍可按合同规定的交货时间付款。验收合格后，甲方、乙方、应对设施质量、数量、规格型号、相应资料等做书面确认(签字或盖章)。
2、货物验收合格后，甲乙双方应负责妥善保管货物，将货物存放于有良好通风、防潮、防盗的室内。由甲方提供存放地，双方均有责任对货物进行看管。
3、安装调试：乙方在施工现场土建基础完毕，甲方到现场查看，地面处理没有问题之后，再进行设施的安装。施工中遗失零部件，由乙方负责。乙方按照甲方要求的时间派专业技术人员对网球场设施进行安装调试，所需的机械和工具乙方自行解决。甲方、应按照国家相关标准对乙方的安装调试进行监督，并对乙方安装调试中的不合格之处提出整改意见，乙方应无条件对不合格处进行返工，并在甲方要求的时间内整改完毕，返工费用由乙方承担，延误工期甲方不予顺延，每延误一天，按总款1‰每日向甲方支付违约金。乙方完工后，甲方确认网球场设施可以正常使用，达到国家规定标准及甲方要求视为验收合格，甲方、乙方应对网球场设施及基础正常使用做书面确认(签字或盖章)。乙方的专业人员应在现场指导甲方相关人员进行网球场设施的操作，并将注意事项告知甲方。
4、竣工验收：全部网球场设施供货到位，安装调试完毕，具备竣工验收条件的情况下，乙方按照合同有关规定，向甲方提供完整的竣工资料文件(资料一式两份，并加盖乙方单位公章)，甲方收到乙方竣工资料后，组织有关部门进行验收，并在验收后给予批准或修改意见。如乙方未通过有关部门审验的，所发生的费用由乙方承担，并应向甲方支付合同总额的5%/日的违约金，在应付款中扣除，同时甲方有权延期付款。
5、已竣工未验收阶段，由乙方负责对网球场设施及基础进行维护、保管，乙方应做好相应的成品保护工作，如有破坏、损坏等现象，乙方自行负责维修，返工。
6、甲方交付业主使用后，若业主对乙方的产品提出异议，经有关部门检测，确实没有达到标准的，检测费用及造成的一切损失由乙方承担，甲方因此被第三方(包括但不限于业主)诉诸法律的，甲方有权将乙方追加被告，并有权向乙方追偿。
第九条保修条款
1、自网球馆施工设施及基础安装调试完毕，经甲方验收检验合格之日起，网球场设施及场地面保修期为12个月。
2、保修期内，乙方对设施及网球场地面进行无偿的维护、维修，设施出现问题(非人为因素)，乙方应立即无偿维修。乙方确保在24小时内派专员到现场处理，并需在48小时内使设施及基础正常使用(不可抗因素除外);甲方亦有权选择第三方进行维修，所发生的费用从质保金中扣除，超出质保金部分，甲方有权向乙方追偿。
2、保修期满后，乙方应对设施及基础进行有偿终身维修。乙方在接到甲方通知24小时内应派专业维修人员到现场进行维修，并在48小时内维修完毕，确保能够正常使用，维修成本费用由甲方支付给乙方。
第十条双方职责
(一)甲方职责
1、进场前，甲方应以书面形式向乙方提供准确、符合甲方工期要求的“供货及施工申请单”、工期进度要求通知及相关位置图。
2、保障乙方畅通供货。
3、乙方进场时，甲方就公司制度、工地管理制度及具体管理人员名单向乙方交底。
4、甲方向乙方提供施工所需的水源、电源，水电费用由乙方自理。
5、甲方指派代表，对工程质量、进度进行检查验收、办理变更登记、竣工结算手续等。及时组织竣工验收工作，审核，签署乙方现场验收表。
6、乙方施工过程中，甲方总体负责监督，牵头并安排进度要求，负责质量检验，监督乙方现场的安全措施及施工过程中的验收。
(二)乙方职责
1、乙方应提供给甲方符合国家标准、工程设计图纸以及本合同要求。
2、乙方在合同期内，应严格按进场前与甲方确认的工期、施工方案进行施工，并服从甲方的指挥和安排。
3、随机的必备品、工具由乙方根据甲方工地的需要无偿提供使用，自行解决主机吊装井道脚手架。
4、乙方应委派现场管理代表，负责履行本合同期间的施工质量、施工进度、安全、结算等事宜。
5、乙方应遵循甲方施工现场的有关规定，做到文明施工，安全施工，加强人员的教育，不得破坏损坏甲方的建材、设施、机械等及已施工完毕的工程，否则乙方应按相应的购进价向甲方支付违约金。
6、乙方施工中每天做到完工清场,工程竣工后的场地清理(包括临时生产和生活设施)，否则向甲方交纳相关费用。
7、因乙方自身管理不善造成的安全事故、人员伤害，均由乙方承担全部责任及事故处理所需的费用，与甲方无关。
8、如乙方在施工过程中出现违反各项规定给甲方造成名誉损失或在媒体及其他方面给甲方带来负面影响，甲方有权暂停未付款项，并取消乙方今后在甲方开发的所有项目中的投标资格。乙方有责任帮助甲方恢复名誉，消除影响。
9、乙方不得将承包范围内的工程转包给他人，否则乙方按合同总造价的5%向甲方支付违约金。
10、乙方如中途无故解除合同，支付总合同额的10%作为违约金。
11、由于乙方自身原因造成的一切连带经济损失，由乙方承担。
第十一条解决合同纠纷的方式
凡因执行本合同所发生的或与本合同有关的一切争议，合同各方应通过友好协商解决;如果协商不能解决，任何一方均可向合同签订地的人民法院起诉。
第十二条其他
双方明确主场为绿色，辅场为红色。因不可抗力因素或**行为造成本合同无法履行的，双方须立即通知对方，且互不承担责任。合同自双方签字、盖章之日起生效。合同附件等均为合同的组成部分，与本合同具有同等法律效力。本合同未尽事宜，双方另行商订后，签订补充协议。本合同一式四份，甲乙双方各执两份，均具同等法律效力。
甲方：(盖章)_________________地址：_________________委托人：_________________电话：_________________传真：_________________
乙方：(盖章)_________________地址：_________________委托人：_________________电话：_________________传真：_________________
签约时间：_____年_____月_____日
发包方：xxx 负责人：xxx
承办方：xxx(身份证号xxxxxxxx) 住xxx。街道xxx。居委3组64号
依照合同法及相关法律和法规的规定，就xxx篮球场修建工程，经双方*等协商，签订如下承包合同书。
一、工程概况：xxx。阵地建设，篮球场修建，总面积630*方米。
二、工程内容：篮球场整体堡砍的'建筑，要求长35米，宽18米，高8.5米，总工程590立方米。
三、合同期限：20xx年10月8日至20xx年12月30日。
四、合同价款：按实际方量计算，每立方米168元，共590立方米，即10万元。
五、质量要求：丛力式底座为5米，天口1米宽，水泥砂浆灌缝，保质期限为10年，因质量问题，造成的损失及返工，由承办方负责。
六、违约责任：任何一方违反合同规定，除赔偿损失外，另给付违约金2万元。
七、付款方式：工程完工后支付2万元，其余部分，待工程经上级检验后，于20xx年4月1日前付清。
八、本合同一式三份，双方各一份，街道一份，双方签字之日起生效。
双方签字
发包方： 承办方：
20xx年10月 日
发包方：_____
承包方：_____
依照合同法及相关法律和法规的规定，就_________篮球场修建工程，经双方*等协商，签订如下承包合同：
一、工程概况：_______________阵地建设，篮球场修建总面积630*方米。
二、工程内容：篮球场场地*整及*面混凝土浇筑，要求修建好后符合篮球场标准。
三、合同期限：_____年_____月_____日至_____年_____月_____日。
四、合同价款：以总承包人民币叁万元的单价进行修建。
五、质量要求：C25水泥砂浆浇筑，保质期限为10年，因质量问题，造成的`损失及返工，由承包方负责。
六、违约责任：任何一方违反合同规定，除赔偿损失外，另给付违约金1万元。
七、付款方式：工程完工后支付_____万元，其余部分，待工程经上级检验后，于_____年_____月_____日前付清。
八、本合同一式三份，双方各一份，相关部门一份，双方签字之日起生效。
甲方签字：_____乙方签字：_____
_____年_____月_____日
发包方：
承包方：
依照合同法及相关法律和法规的规定，就郝官村篮球场修建工程，经双方*等协商，签订如下承包合同：
一、工程概况：郝官村精神文明阵地建设，篮球场修建总面积630*方米。
二、工程内容：篮球场场地*整及*面混凝土浇筑，要求修建好后符合篮球场标准。
三、合同期限：201 年 月 日至20 年 月 日。
四、合同价款：以总承包人民币叁万元的'单价进行修建。
五、质量要求：C25水泥砂浆浇筑，保质期限为10年，因质量问题，造成的损失及返工，由承包方负责。
六、违约责任：任何一方违反合同规定，除赔偿损失外，另给付违约金1万元。
七、付款方式：工程完工后支付 万元，其余部分，待工程经上级检验后，于201 年 月 日前付清。
八、本合同一式三份，双方各一份，相关部门一份，双方签字之日起生效。
甲方签字： 乙方签字：
年 月 日
甲方：_____法定代表人：_____地址：_____电话：_____
乙方：_____法定代表人：_____地址：_____电话：_____
根据《中华人民共和国合同法》及相关法律规定，甲乙双方在*等互利的原则下，现就位于体育中心1、2号网球场承包事宜进行共同协商一致并达成如下协议。
一、承包项目
甲方同意将位于体育中心1、2号网球场及办公用房承包给乙方自主经营，面积约*方米。
二、承包期限
自月20_____年_____月_____日止。共贰年。
三、承包金及支付方式
1、乙方每年缴付的承包金为人民币肆拾捌万伍仟元整，两年共计人民币玖拾柒万元整，逐月支付。
2、缴付方式。乙方应于每月5日前上缴上月承包金于甲方（每月4万元），每季度决算一次，承包费用每三个季度递增一次，每次递增额度为伍仟元即20_____年第三季度上缴人民币不低于壹拾贰万元，第四季度上缴人民币不低于壹拾贰万元，20_____年第一季度上缴人民币不低于壹拾贰万元，第二季度上缴人民币不低于壹拾贰万伍仟元。（20_____年第三季度至20_____年第二季度各季度的承包金以此循环）。
四、保证金
乙方于本合同签订之日起三日内向甲方支付履约保证金人民币玖万柒仟元整（按年承包额20%）。承包期届满，乙方如无违反本合同之义务并将网球场完好地交接于甲方后，甲方将保证金无息全额退还乙方。
五、承包物交付
自乙方向甲方支付保证金之日起三日内，甲方将承包项目交付乙方，双方签订交接书，对房屋现状及附属设施一一列明，由双方签字确认作为本合同附件。
六、承包方式。
承包期间乙方自主经营，自负盈亏并自行办理相关手续，在此期间所发生的债权债务关系均由乙方自行负责。
七、甲方的权利和义务
1、保证承包项目的权利无瑕疵，若有第三人主张权利，责任由甲方自行承担。
2、按本合同的约定收取承包金和其他收益，并承担前述收益之税负。
3、负责承包场地大项目（一次费用_____万元以上）的维修。
4、负责管理甲方在职员工，并协助乙方处理与甲方员工之间的纠纷。
八、乙方的权利和义务
1、按法律规定办理相应的经营证照，合法经营，不得违反法律法规的`相关规定。
2、按合同约定准时向甲方支付承包金和应属甲方的相关收益。
3、乙方在承包期间所获的收益在足额缴纳承包金后剩余部分归乙方所有。并应自行承担前述收益所发生的税负。
4、甲方原网球场使用的办公用房交由乙方使用。乙方承担承包期间所产生的所有水、电、电话、日常小项目维修费等日常经营开支和费用。
5、承包期间可以制作优惠卡、消费卡或采取其他的优惠措施，但前述优惠措施的有效期截止于承包合同期限届满前。因此而引发的争议，乙方应负责解决并不受承包期满的限制。
6、乙方应严格爱护球场内的所有公共设施、设备，有责任保持设施设备的完好率。在合同期满并交付甲方时，设备的完好率应保证达到100%。因乙方及其员工或在乙方消费的顾客造成的公共设施设备的损坏，乙方应自行修理或进行赔偿。
7、经营期间应严格遵守中心大院内所有管理制度和规定，加强安全管理工作，落实各项安全防范措施，特别注意防火、防盗，杜绝一切事故的发生。如因乙方原因导致事故发生，乙方应当负责因此产生的一切法律后果和赔偿责任。
8、合同期满或提前中止合同，承包期间的所有债权债务由乙方自行清理，乙方不得以甲方名义进行任何保证、抵押等担保行为或任何借贷行为。如乙方违反约定造成的一切法律后果由乙方承担。给甲方造成损失，乙方应当负责赔偿。
9、未经甲方书面许可乙方不得以任何方式改变球场、办公用房的名称、用途、结构或将其转租、转包他人，包括但不限于以合作经营、融资参股等变相转租、转包方式等。经营期间若对球场的固定设施结构进行改造，必须事先征得甲方的书面同意，否则不得施工。
10、承包期间乙方以甲方网球场名义所开展的促销活动，由乙方制作方案报甲方核准实施，即实行个案处理方式。
九、员工聘用
1、乙方应优先使用甲方的在职员工，另行签定劳动合同，并每月向甲方缴纳管理费600元/人。该部分员工工资、福利及年度考核奖金（年终双薪）由中心支付。员工超时工作或节假日的加班，由乙方自行制定并与受聘员工协商。
2、乙方自行制定员工管理、奖惩等相关制度，自行与聘用员工签订劳动合同，由此产生的权利和法律责任，均由乙方自行承担。
十、双方合作项目
1、甲方有关接待任务以及竞赛、训练任务的场地费用，由甲方书面授权甲方代表签订认可，以场租七折结算费用，并在承包金中抵扣。
2、体育中心内的广告权属体育广告公司，场内允许发布一次比赛广告，所得收入归乙方享有。
3、除前述第2款外，乙方所有的常年广告，扣除固定、必要费用外，所得利润由乙方与甲方*分。乙方所签之广告合应报甲方备案。利润每半年结算一次。
4、大型活动的广告赞助及省级以上的体育比赛，由甲乙双方共同筹办，利润、费用由双方*均负担和分配。
十一、违约责任
1、乙方逾期支付承包金，每逾期一日，应按支付金额的_____%支付逾期违约金，如给甲方造成了其他损失，乙方应当另行赔偿。
2、甲方的其他收益，乙方应在双方核算后七日内支付，逾期未付的，应按日%向甲方支付逾期付款违约金。
3、甲方违反本合同第七条约定的，应向乙方支付违约金_____元人民币；乙方违反本合同第八条约定的，应向甲方支付违约金_____元人民币，该违约金从保证金中抵扣，不足部分，由乙方另行支付。
十二、合同解除
双方均不得以任何不正当理由解除合同，当事人一方如有正当理由要求解除合同时，须提前一个月通知对方，经对方同意后方可解除合同。如一方无正当理由提前解除合同，须赔偿另一方的损失及预期利润。但在承包期间如乙方有下列行为，甲方可以单方随时解除合同，并扣除乙方交纳的保证金作为补偿。如仍不能弥补甲方损失乙方应当再行赔偿：
1、乙方延期交纳承包金超过30天；
2、乙方出现违反合同禁止规定行为；
3、乙方未能依法纳税受到税务机关处罚；
4、乙方未能完善经营手续，致使违规或违法经营；
5、乙方违反承包合同义务条款经警告后未有改正。
十三、不可抗力
由于不可抗力的原因，使合同无法完全履行或无法履行的时候，经双方协商一致，可以变更或解除合同，双方互不负违约责任。
十四、其他事项
合同未尽事宜，由甲、乙双方协商解决，另拟定补充协议，补充协议与本合同具有同等法律效力。
十五、争议管辖
双方因合同发生纠纷时应及时协商解决，协商不成，可向甲方所在地的人民法院提起诉讼。
十六、合同份数
本合同一式两份，双方各执一份，经双方有权代表签字盖章后生效。
甲方：_____乙方：_____
签定时间：_____签定时间：_____
甲方(以下称甲方)：
乙方(以下称乙方)：
为更好的完成塔西南生活基地新建体育馆工程施工任务，明确双方责任，保质保量，经双方友协商，制定本协议，希双方共同执行。
一、工程名称：塔西南生活基地新建体育馆工程模板工程。
二、承包方式及承包单价：包工及小型材料(除钢管、扣件、木方及模板外的所有材料)。按工程量据实结算;按展开面积每*方米陆拾叁元(63元)。
三、付款方式：按当月施工进度支付给乙方70%，验收通过后办理结算手续，在结算完后付清余款(年终人工工资全部结清)。
四、组织领导：
1、乙方必须指定专项管理人员，负责安排生产、人员调配及技术、施工安全、文明施工等工作。
2、乙方应服从甲方的统一指挥、调配管理，遵守各项规章制度，配合其他分部工程施工，违者按章罚款。
3、施工期间，乙方如因技术力理不足，施工质量出现缺陷，因此致使施工进度延误所造成的一切损失。由乙方负责，同时甲方有权单方冻结乙方承包工程款，并按已完成的工程量70%结算，30%作为补偿甲方损失，并由甲方重新安排他人施工。
五、双方责任
1、甲方责任：
(1)甲方提供乙方施工图纸一份。
(2)保证材料供应，如确因种种原因供应不足时，甲方应及时安排其它工作，乙方应服从甲方的调配。
2、乙方责任：
(1)负责本工程施工工具，包括手提锯木机、手电钻、板手、铁锤、钢凿、拆模用撬棍、防护手套、雨衣、高空作业安全等模板工程所有工具。
(2)文明施工，做到工完场清，每次施工完及时清理施工现场。合理使用短方木、小模板，严禁乱锯乱切，不得大材小用，杜绝浪费。
(3)严格按设计要求及施工规范要求施工，保证工程施工质量。若因乙方施工工艺原因造成返工，所造成的损失均由乙方承担。熟悉图纸，注意各部位墙体厚度，按设计图纸要求制作好墙厚砂浆限位。
(4)每个工人要遵守纪律，不打架、不滋生是非，若违犯，乙方要承担责任。发生打架者，双主先给予罚款500~1000元，一切医药费由先动手者负责，严重者送交当地政法部门处理。
(5)严禁偷盗，如果发现偷东西，按价格十倍处理，清理出队，严重送交**部门法办。
(6)教育工人爱护公物，严禁损坏公共设施，如经发现给予处罚。
(7)负责本工种材料、工具卸车并分类堆放整齐，拆下来的模板、方木要将铁钉取出并按指定位置分类堆放整齐。
(8)接受甲方规定的各项管理制度，详见施工现场各项目管理制度条款。
六、工期：按照甲方计划的施工进度要求，在规定时间内完成施工任务，逾期不能完成者按规定罚款。
七、罚款制度
施工人员必须按照甲方要求佩戴劳保用品，违反规定按照塔西南项目部要求进行处罚，工地酗酒闹事、打架斗殴出现一次处以200-500元的罚款，除追究其责任外，情节严重的交当地执法部门处理;在新建楼内大便罚款200元;不服从现场管理、指出问题而不及时整改者罚款500元。
施工期间发生矛盾，应及时向现场负责人汇报，寻求商量解决，严禁聚众打架，如在施工现场发生打架事件，不论有无理由每次罚款壹仟元。
对劳务人员进入现场施工，必须进行三级安全教育，严格执行安全规章制度，一旦发生安全事故，查清原因如属乙方责任的按事故的实际损失由乙方自负外，同时追究责任，视责任轻重采取重罚措施。
发生安全事故应立即组织抢救，并保护好现场，即刻上报，严禁隐瞒事故不报。积极配合项目部质安部门工作，做好上通下达，及时签订各级安全责任书，层层落实安全生产责任制。乙方承包人应是本工种安全生产的第一责任人，应带头遵纪守法，不准违章指挥，准确摆好安全、质量、进度、效益的位置，保证全体施工人员，全方位的运转。积极配合项目部组织的.安全知识学*，宣传及业余上课，并落实到每个职工，真正做到安全第一，预防为主，以人为本的现场安全氛围。
八、安全生产、文明施工：
1、安全生产、文明施工要求：
(1)、甲方应组织乙方有关人员进行《安全法》、《建筑安装工人安全生产操作规程》、《建筑施工安全检查标准》、《西安市建设工程施工安全管理办法》等法律法规的学*教育，从而增强法制意识、安全意识，做到依法施工、安全施工。
(2)、针对工程特性，由甲方编制安全生产施工方案，制订安全生产、文明施工的技术措施和安全生产管理制度，乙方必须加强对现场安全生产文明施工的管理，施工现场必须按jgj59-99《建筑工程安全检查标准》进行现场布置及管理，严格按照《建筑安装工人安全技术操作规程》的要求进行操作。
(3)、对所有新工人上岗或调换新工种人员，甲乙双方必须对其进行安全生产操作规程教育培训及安全技术交底，对所招用的特种作业人员必须持证上岗。
(4)、甲方将定期或不定期的对施工现场进行安全检查和指导，发现问题及时出具整改通知单，乙方应积极配合及时整改，对于整改结果，乙方必须以书面形式上报甲方，甲方应在一天内复验。
(5)、对违反操作规程在施工中发生的安全责任事故，所有费用由乙方承担。
九、合同签订之后，双方不得反悔，否则违约方必须支付工程总金额的50%的违约金给对方。
十、本协议一式二份，甲乙双方各执一份，未尽事宜有待双方协商解决。本协议自签订之日起生效。
甲方代表签名：
乙方代表签名：
日期：
发包方（甲方）：_____电话：_____
承包方（乙方）：_____电话：_____
根据《中华人民共和国合同经济法》和《建筑安装工程承包合同条例》及有关规定，结合本工程的具体情况签订本合同。
第一条：工程概况
（1）工程名称：*米4mm硅PU球场塑胶地面铺设。分色：主场地为绿色，辅助场地红色。羽毛球场为绿色。
（2）工程地点：_____
（3）工程范围：3mm硅PU塑胶地面铺设及划线。
（4）工程内容：球场面层施工，施工单价为100元/*方，施工面积为*方米。（最终以实测面积为准）
第二条：承包方式
工程总造价为_____元整（￥_____元整），此承包价格为含税价。
第三条：施工工期
总施工工期为：12天（以工作晴天计算）。
第三条：工程保修期
由乙方施工的球场面层保修两年（自工程竣工验收签字日起）。保修范围：面层不脱层、面层不起包（不包括错误使用、人为破坏、自然灾害及基础层结构损坏）。
第四条：工程款支付和结算
（1）甲、乙双方在签订合同后，甲方按以下约定额度向乙方支付工程款项。材料进场后甲方向乙方支付总工程款的50%。工程完工后（7）天内甲方向乙方一次支付完剩余工程款，质保金5%
（2）质保金5%预留两年，两年后无息退还。
（3）工程完工后由甲方组织对场地进行验收。
第五条双方责任
（一）甲方责任
（1）需提供一个合格的球场水泥基础地面（要求成龟背型朝四周排水，表面无大积水，表面强度C25，不起沙，不烧坏。
（2）委派为现场管理甲方代表，负责工程竣工验收、设计变更、工程期间签证事宜。
（3）甲方按合同规定及时向乙方付清工程款项。
（4）甲方与第三方发生的任何关于本工程的纠纷不得影响该合同条款的执行和施工进度。
（5）提供乙方施工中所需的水电及材料、废料堆放地。
（6）工程竣工后，负责组织该工程的.竣工验收工作。
（二）乙方责任
（1）委派为现场施工管理代表。负责施工期间的施工质量、安全等事宜。
（2）做好施工原始记录，交由甲方签证。
（3）自竣工日起，规定保修内容中的工程质量问题进行无偿维修。
（4）在甲方按时付款的情况下按合同规定施工期限内完工。
（5）施工中如发现设计错误或严重不合理时应及时书面通知甲方。
（6）乙方自行处理材料包装物和竣工后剩余材料。
第六条：质量要求
（1）乙方首先应保证所供应的材料质量，由于材料质量问题引起的脱层、起泡等问题，由乙方付全责。同时乙方应严把施工质量关，注意施工细节，防止由于施工质量引起的超过国家标准的不*、积水等。同时，在做面层前，由甲方代表确认后方可进行面层的施工。
第七条：安全责任
1、乙方对施工队工人进行安全文明教育，服从甲方的一切规章制度。
2、因甲方与第三方的纠纷而引起该工程安全事故，由甲方自理，乙方不承担任何责任。
第八条：违约责任
（1）甲方不履行合同义务或不按合同约定履行义务，甲方应承担违约责任，赔偿因其违约给乙方造成的经济损失。甲方应在合同规定条件下付款给乙方，甲方如违约，每延期一天给付乙方合同总价款1%的违约金，且乙方有权停止施工。
（2）在施工期间，由于乙方原因造成工期延误，并认定不能按合同工期如期完工，甲方有权单方终止施工合同，造成的损失由乙方负责。
附件：本合同一式贰份，甲乙双方各执一份。本合同未尽事宜，甲乙双方按国家相关法律条款协商解决。协商不成时任何一方可向合同履行地仲裁机构申请仲裁。
甲方（发包方）签字盖章：_____乙方（承包方）签字盖章：_____
签约时间：_____
——承包合同菁选
关于承包合同集合15篇
在当今不断发展的世界，合同的用途越来越广泛，签订合同也是非常有必要的行为。那么合同书的格式，你掌握了吗？以下是小编精心整理的关于承包合同，仅供参考，希望能够帮助到大家。
发包方（以下称甲方）：
承包方（以下称乙方）：
根据《中华人民共和国合同法》和《中华人民共和国建筑法》及其它有关法律、行政法规，为明确双方在施工过程中的权利、义务，经双方协商自愿签订本合同。
第一条工程项目
一、工程名称：麻城宋埠40MW光伏发电项目光伏板安装工程
二、工程地点：麻城宋埠
三、承包方式：包工、包机械、包安全
第二条工程期限
一、合同工期总日历天数10天
第三条工程价款、结算及付款方式
本合同实行固定单价按实结算，经双方约定，光伏板安装工程按每组300元/组（一组24块电池板)。
1、乙方施工完成并经甲方验收合格后，甲方确认工程量后，对其进行费用的核定。
3、工程量的确认，所有工程量需双方到现场进行核对，达到标准的按单价x安装组数进行费用结算。
4、费用支付，施工结束后，甲方10日内支付相关工程费用.
第四条甲乙方责任
1、甲方需把料运至安装现场。
2、乙方安装光伏板必须达到组与组之间高差不大于1cm。
3、乙方安装光伏板在每组中需要保证整组光伏板在一个水*面上。
4、乙方需每天对自己成员进行安全检查，保证施工现场零事故。
5、乙方需对自己完成的成果进行保护，如现场发生破损，乙方需无条件进行维修。
第五条安全施工
乙方必须注意安全事项，保证安装前对其相关人员进行安全教育。由于乙方安全措施不力造成事故的责任和因此发生的费用，由乙方承担。
第六条奖惩责任
1、如8月20日前安装达到1MW光伏板安装，则按1MW=50000元标准进行结算。
2、协议一方擅自解除或终止本合同的.，违约方应按工程款的20%向守约方支付违约金。
第七条纠纷解决办法
因本合同产生纠纷，如协商无法解决，双方均有权向甲方所在地人民法院提起诉讼。
第八条附则
二、本合同一式二份，甲乙双方各执一份，自双方代表签字。
甲方：乙方：
代表：代表：
年_____月_____日年_____月_____日
甲方：____省____县浆水乡上源头村委会
乙方：____省____县浆水乡上源头村四组村民廖X
为了开发利用荒山地，经村支委研究同意将属其上源头村集体林场其中一小角荒山地发包给乙方开发私办猪场，现经甲乙双方充分协商，双方签订合同如下：
一、乙方承包甲方的荒山地面积及四至范围：乙方承包甲方荒山地总面积约_____亩，以四界范围为准。四界范围是：南至_____，北至_____，西至_____，东至_____。
二、承包期限：承包时间为________年，承包期限从________年元月____日起至________年____月____日止。
三、承包款：承包款每年人民币_____元整，________年承包期总计承包费人民币_____元整。支付办法：承包款乙方按承包年限一次性支付人民币_____元整给甲方（村委会）。
四、在承包期限内甲乙双方的`权益和义务：
（一）、乙方享有承包经营权，可自由种养，但不得超出四至范围以外。
（二）、在承包期限内，乙方经营管理所需要的资金、费用支出全部由乙方负责。
（三）、乙方在承包期间依法经营所得一切利益全部属于乙方所有，甲方不得提出任何要求。
（四）、乙方承包的山地发生权属争议，甲方负责调处纠纷。如因国家需要征用的，按照法律政策规定执行。
五、本合同由甲、乙双方共同签订，双方代表人签字、盖章生效。在承包期限内，不论管理体制、行政区域、人事变动，本合同效力不变。合同一式六份，甲、乙双方各执三份，具有同等法律效力。
甲方：____省____县浆水乡上源头村委会代表签字：
乙方：_______
签订日期：_______年________月____日
发包方：______________
承包方：______________
根据《中华人民共和国经济合同法》和《中华人民共和国建筑法》及其它有关法律、法规，遵循*等自愿、公正和诚实信用的原则，双方就建设工程合作事宜协商一致，订立本合同。
一、工程概况
1、工程名称：______________
2、工程项目及范围：______________
3、工程地址：______________
二、承包工程范围、形式及合同价款
1、承包工程范围：_______
2、承包形式：包工不包料
3、分项工程单价：_______
4、合同价款约：_______
三、分包管理
1、合同协议签订后，承包方全部人员服从项目领导和管理，执行发包方公司的规章制度，不准出现违纪违法现象。
2、发包方按公司ISO9000族贯标程序组织施工队伍承包方按工程施工计划组织队伍完成施工任务。
四、双方职责
发包方：
1、负责工程的总体安排和全面管理工作。
2、负责预算及现场签证的处理。
3、依据项目工程师的书面技术交底及要求进行监督检查。
4、负责工程的技术问题和技术变更。
5、负责提供吊车，保证施工需要。
6、负责提供施工所须的材料、周围工具及安全防护设施（安全帽费用由承包方自负）。
7、提供承包方人员的临时设施炊事用具承包方自备。生活用水、用电包干使用，现场另立协议。
8、负责对承包方工程质量进行检查，并有权对不合格进行处罚。
9、做好施工前安全交底和防护设施的完备，达到安全施工要求。
10、按协议支付承包方的工程款。
11、发包方工程项目部有权对承包方文明工地的施工情况进行检查，如达不到文明施工的标准，应当场给予经济处罚。
承包方：
1、组织素质好、工种齐全的施工队伍，并向发包方劳资部门报送在该项目作业人员花名册一式两份（其中一份交发所方保卫部门），随时提供增减变化情况表，并负责代发工人工资。
2、按国家质量验评标准及发包方的有关工程管理规定，做好各分部分项工程的施工，并提供有关质量自检记录资料，每道工序质量有专人负责，其负责人报发包方。
3、保管好发包方提供的临建设施、机具设备等，如有人为损坏和丢失照价赔偿。
4、严格按照发包方的安全施工交底，规范施工，并签订安全协议书，施工过程中发生的.人身伤亡事故及医疗费用均按国家规定条文执行，发包方可提供方便条件。
5、承包方做好发包方和业主的半成品和成品的保护工作。
6、做好现场文明施工，严格按照“三清六好”的标准进行施工，做到“下工活底清，工完场地清”，并接受发包方每月一次的文明工地检查，所用清理用工均由乙方负责。
7、小型手持工具，承包方自备（技工常用的专业工具）。
8、执行材料限额领料，超实际预（结）算部分从承包价款中扣除。
9、承包方自立的食堂必须服从发包方的行政部门的管理，符合有关食品卫生管理规定，生活用煤自行解决，不得随意烧现场木材。
五、工期
1、该工程从_______年_______月_______日至_______年_______月_______日止。
2、以合同工期为准，因承包方原因拖延一天按人工费结算总额的5‰进行处罚。
3、工期顺延
①、经发包方按规定的程序和有关负责人、项目经理签字，并加盖单位公章的签证可顺延工期。
②、现场停工一天，经发包方签证工期顺延。
③、如遇人力不可抗拒的自然灾害，工期顺延。
六、质量
1、承包方所承包的本工程质量执行招标文件。
2、分部分项不合格时，发包方有权撤换承包方人员。
七、结算方式及付款方式
1、承包方进厂施工后，发包方付给承包方人员生活费及零用款。
2、承包方每月25日前将本月完成的实物工程量进行审报、项目确定，由项目预算部门审核后，交项目劳资部门结算人工费，5日内支付给承包方人工费的85%（其中含支付给承包方的生活费、承包方应支付的赔偿金和各种罚款）。分项工程达到主体完工后，再拨付12%。发包方按结算额的3%预留保修金，工程竣工一年，根据工程保修情况另议支付。
八、其它事项
1、发包方对承包方的施工计划、施工质量、安全、文明工地及劳务进行全面管理和监督，在承包方不能满足发包方施工工期、质量标准时，发包方可单方面终止合同协议，并追究承包方的责任，因此造成的损失由承包方负担。
2、承包方必须保证人员稳定，不得随意变换人员，特别是现场带班人员不能更换，若更换必须经发包方同意，承包方现场负责人应赋予其现场带班人一定的权力，以便于更好地配合发包方的管理。保证按期、按质、按量完成发包方委托的生产任务，服从发包方的统筹安排。
九、未尽事宜双方另行协议
发包方（签章）：_______承包方（签章）：_______
_______年_______月_______日_______年_______月_______日
甲方：
乙方：
今有甲方承建的 工程，由乙方承包 部分施工项目，为保证工程的顺利进行，明确双方的 责、权、利，经双方协商签定如下协议条款，共同遵守执行。
一、 工程概况
1、 工程名称：2、 工程地点：
二、 承包施工范围
三、 承包形式
四、结算形式及合同价款
1、本合同价款(暂定)为： 元 ，大写：
2、本工程结算方式为：
五、 付款方式
本工程施工过程中按形象进度付款，竣工验收合格付款至合同造价的 % ，结算完毕后付款至结算价款的` %，余款在结算完毕 年后付款至结算总价的 。本工程保修期为 年，保修金为 %，保修金在工程保修期满后30天内如无质量问题一次性无息返还。
六、 工程工期
1、本工程开工日期为 年 月 日，竣工日期为 年 月 日，合同工期为 35 天，因乙方原因造成的工期延误，每拖延一天，对于乙方处以工程总承包价款 %的罚款。
2、乙方必须按甲方所制定的施工总体进度计划按时进场施工，如乙方不能按时进场施工，每延迟一天，对乙方处于500元罚款。
甲方：以下简称为甲方a；
乙方：以下简称为乙方a；
为了进一步提高XX管理水*和服务质量，按照有利于职工生活提高，有利于稳定XX队伍，有利于提高XX职工的积极性，本着为广大职工服务的原则，甲方将公司XX承包给乙方经营，为明确双方的权利和义务，经过甲方双方协商，特订立本合同。
一、承包方式
1、甲方将职工XX承包给乙方经营，乙方负责供应甲方职工二十四小时就餐，保证____日三餐、招待用餐和井下职工班XX供应。
2、甲方提供厨房、餐厅、全套厨房设备及桌椅等物品，承包前双方将XX所有物品进行清点登记造册，在交接清单上确认签字后给乙方使用，承包期满后乙方按交接清单上的物品交还给甲方。
3、凡在承包期间损坏或需要维修的厨具设备一律由乙方经营者负责，且要及时维修不得拖延。
4、煤、电、水、气在试运行期间暂由甲方承担。
二、经营模式
乙方承包的公司XX，在甲方成立的伙食委员会的监督和后勤服务队的管理下实行自主经营、自负盈亏，以服务职工为宗旨，通过努力增加花色品种，提高饭菜质量，达到物美价廉、薄利多销，改善服务态度，吸引职工就餐等优质服务来增加营业额，达到提高收入的目的。
三、经营范围及人员编制
公司XX分为四个窗口：东XX两个，分别是职工班XX伙）和干部职工伙（东XXXX为____日三餐），XX两个，全部为职工伙（24小时营业）。人员编制情况：东XX班XX5人，东XX干部职工伙6人（含餐厅工），XX两个伙各9人（含餐厅工）。乙方愿意承包。
四、承包期限
自________年____月____日起至________年____月____日止，承包期限为________年。期满后乙方要求续签，在同等条件下乙方有优先承包权。
五、甲方的权利和义务
1、甲方协助乙方建立健全职工XX卫生和环境管理制度，食品采购验收制度和卫生管理制度，食品加工烹调制作管理制度，XX餐具清洁消毒保洁制度，XX仓库卫生、除虫灭害卫生管理制度等，并监督和检查乙方对制度的执行情况。
2、公司伙食委员会对乙方执行职工XX的饭菜价格、卫生、质量、服务水*、卫生环境状况等进行检查监督，对存在的问题有权要求乙方及时整改完善，乙方的经营必须满足职工的用餐需要，保证公司的正常生产。
3、甲方由财务科和劳动科结合按月对承包人进行结算一次，XX人员补助工资全额的85%，东XX人员补助75%。
4、承包期内低值消耗品由乙方自行解决，甲方不承担任何费用，必需添置或更换的大件物品单件设备超过元由甲方负责购买。
5、承包期满甲方根据乙方的服务质量和职工满意度决定合同是否续签。
6、甲方要加强管理，坚决制止职工在宿舍内烧菜做饭的行为。
7、做好公司上级管理部门对XX的检查督促的联系协调工作。
8、不得干涉承包XX的内部管理，尊重承包者的管理方式和意愿。
9、XX员工的社保、福利均由公司负责缴纳发放（公司在册人员社保个人缴纳部分由个人缴纳）。
10、每年对在册在岗炊事员由市防疫部门体检一次，对不适合从事餐饮工作人员及时调整岗位。
六、乙方的权利和义务
1、乙方要严格遵守国家食品卫生管理各项管理规定，严格执行食品卫生行业的有关规定，建立健全XX有关岗位责任制及各项管理制度，配合甲方完成食品卫生许可证的申领。
2、必须接受甲方伙食委员会监督检查及服从后勤服务队管理，接受广大职工的监督，树立为职工服务的思想，服务热情，态度和蔼，礼貌待人。
3、厨房人员要足额配置，以保证XX正常经营，乙方自行采购、加工食品，由甲方伙食委员会审核食谱和饭菜价格，做到饭菜品种丰富，质量高、卫生好，价格合理，让大多数职工有满足感。除不可抗力事件外，乙方必须按质按量供应职工就餐。
4、认真执行食品卫生管理规定，搞好饮食卫生及环境卫生，XX卫生区始终要保持干净、卫生、整洁。
5、餐厅工作人员要每年进行一次健康检查，无健康合格证者，不准在XX工作。炊事员上岗必须按要求规范操作，一律穿工作服，操作间内严禁吸烟，发现一次罚款100元。
6、乙方要搞好各项安全工作，确保职工就餐安全和炊事员的人身安全，若出现食物中毒或安全事故，责任乙方负责，情节严重的`追究其法律责任。
7、按照承包定员，乙方必须接受现有XX人员。
8、对甲方XX现有的设备设施、炊事工具等应合理使用、妥善保管，承包期满后如数交回，若损坏或者丢失按价赔偿。
9、乙方在承包期内与外界发生的一切债权债务等纠纷均与甲方无关，在承包期内不经甲方同意，不得将XX转租给第三方经营，否则按违约处理。
10、XX消费实行饭卡消费，饭卡补助金额由财务科当月结算，XX承包后不得自行发行饭票和收取现金，否则发现一次对承包人罚款500元。
1
1、原则上甲方不同意乙方外聘工作人员，乙方外聘的工作人员必须出具体检健康证明，在承包期内乙方外聘的工作人员工资和其他非要均由乙方全部承担，并接受甲方相关的检查，其外聘人员社保、工伤等相关保险由乙方自行承担。
1
2、XX的各项工作应接受公司伙食委员会的监督和后勤服务队的管理。
1
3、XX货物的进出应接受公司门卫的检查，遵守公司规章制度。
七、违约责任
1、甲乙双方严格遵守按合同约定的各类事项，若一方违约，违约方必须承担违约责任并向对方承担因违约而造成的经济损失。
2、因乙方违反国家和地方食品卫生管理法规以及有关职工XX的卫生管理制度，提供不洁的食物造成甲方职工食物中毒的，全部由乙方负责并承担相应的法律责任。
3、如乙方经营不善，造成饭菜的质量差、卫生差等，经甲方监督整改无效的，甲方有权单方面终止合同，有乙方承担违约责任。
4、若一方有意提前终止合同，必须提前两个月通知对方，否则需赔偿对方最后一个月餐费的20%。
5、甲乙双方违反本合同或单方面无正当理由终止合同，应向对方赔偿相应的全部损失。
八、上述内容作为XX承包合同条款，合同双方应共同遵守，双方签字后生效，本合同共五页，一式二份，合同双方各持一份。
甲方（公章）：_________
乙方（公章）：_________
法定代表人（签字）：_________
法定代表人（签字）：_________
________年____月____日
________年____月____日
根据劳动局、民政局的有关法规条文，经甲、乙双方友好协商，一致同意签订本协议书，以供共同信守执行。
一、甲方***食府，根据食府经营需要，现聘请乙方任厨师长，并做技术管理及厨房日常管理,有效期为20xx年 9月29日至20xx年9月29日。
二、甲方每月付给乙方税后工资人民币 元(大写: )
。每月16号前支付上月工资。为便于管理, 甲方付现金给乙方厨师长 先生,由其统一发放工作,乙方按条款第九条正常离店时,甲方须足额、按时发放全部工资，不得以任何理由拖欠、克扣工资。乙方签定本协议后需交纳人民币 元作为保证金，正常离店时保证金全部退还。
三、乙方与甲方共同协商组织安排有一定技术级别职称和熟练操作技能的厨师担任厨房内炒锅、打荷、砧板等技术岗位工作。按目前营业情况，上述工资含厨师长在内的 人薪酬。
四、在工作期间，乙方人员要做到:遵守甲方的规章制度及国家法律法规，乙方保证厨房内工作人员的储备,保证在少数人请假、休息时不影响酒店正常经营。同时既要保证菜肴质量，又要不断推出新品种、新花样，力求做到让客人满意，尽心尽力为甲方的发展创造财富。
五、在合作期间，甲方须为乙方提供必需的.工作条件和约定的生活待遇。如对乙方人员安排有异议，可及时向乙方提出，乙方应及时改进，达到双方满意。
六、甲方不得命令、诱导乙方做违背国家任何法律之事，否则责任由甲方负责;乙方所带人员在外出、下班后不得做出有违反任何法律、法规，违害酒店利益之事，否则后果自负。
七、若出现工伤事故，应分清责任后处理。在情况紧急时店方可先出50%以上资金用于救急。然后按国家有关法规处理。
八、甲方承诺营业收入达到人民币壹拾壹万奖励给乙方人民币伍佰圆，在此基础上营业收入每增加人民币壹万圆奖励人民币伍佰圆，厨房人员增加此奖励酌情考虑。另外乙方需保证毛利率(包括煤气)达到46%--50%之间，46%以下每低1%扣罚乙方200元人民币，50%以上每高1%奖励乙方200元人民币，最高不得高于56%，同时乙方必须保证菜品的份量及主辅料的合理搭配。
九、甲、乙双方欲解除本协议，一方应提前向另一方提出，以便安排工作，如乙方先提出解除本协议需等甲方聘请到厨房人员后方可离店。如乙方未保证菜肴质量，未做到推陈出新及未做好成本控制，甲方对乙方提出，乙方未认真改进，甲方可随时提出解除本协议。
十、本协议未尽事宜，甲、乙双方按照有关规定，本着互相谅解的精神共同协商处理。
十一、本协议一式二份，甲、乙双方各执一份。双方签名盖章后生效。
甲方： (签名盖章)
乙方：
甲方：______
乙方：______
双方就乙方经营承包____________曙光路仓库改造工程项目事宜，达成以下协议：
1、______任该项目经营承包负责人，在不违反国家政策、法律法规的前提下，甲方授权乙方全权处理该项目所有开发业务。由乙方自筹资金，以内部承包形式承包经营工程项目的开发、销售，该项目以公司名义开发建设和销售，公司不需出任何资金，也不参与项目运作，项目销售完毕该合同即为终止。该项目的的产权和产生利润都归乙方个人所有，由乙方自主经营，自负盈亏独立核算并承担所有法律责任及债权债务。乙方需依法开发项目，依法纳税和应交费用。乙方承担该项目的组织管理和经济管理的一切权利和一切责任，负责处理施工、人事安排，验收、结算、内业资料等全部项目工作和及时拨付一切费用（包括报名费、资料费、投标押金、风险押金、开放规费，现场设施、施工费用、材料费用、办公业务费用、人员工资等所有开放费用）。甲方不承担该项目的'任何法律责任及债权债务。
2、该项目建筑面积约2500*方米，总资产约400万元，由乙方向甲方按实际项目总资产的1.5%交纳项目管理费，在签定本合同时支付贰千元，在工程开工时支付壹万元，其他管理费在乙方开始销售房屋至一半时全部付清。甲方提供开发工程项目。办理各项手续的资质、证照和银行帐号，进行双方协调和质量监督及合同管理。
3、乙方必须按法规办好一切必要的手续和按规定组织施工管理。该工程的一切相关文件原件必须报送公司存档，并听从公司监管人员的指导。内业资料必须一式三份按标准做好，并由公司查验合格，最后资料交由公司统一保管。
4、乙方必须自行处理好该项目财务帐目和税务及其他事宜，由乙方财务人员与公司财务人员协调好财务关系，不得给甲方造成麻烦，如出现麻烦由乙方自己处理，费用由乙方承担。如需甲方财务人员或其他人员配合，乙方需负责其费用。如果有关部门以后针对该项目要追缴费用或其他处理方式，乙方要负责到底，所有总是有乙方去解决，与甲方无关，若造成甲方损失由乙方负责承担。
5、乙方在开发和施工中发生的经济纠纷及出现的安全责任均由乙方负责，不得牵连甲方，甲方亦不承担任何责任。
乙方必须在保质期内负责维修工作及维修费用，并保证在接业主通知后24小时派出维修人员勘测维修现场，作出维修安排。
6、本合同壹式二份，甲乙双主各持壹份。，具有同等的法律效力。本合同自双方签字起生效，至合同履行完毕后失效。未尽事宜双方另行协商解决。
甲方：______
乙方：______
合同订立日期：______
甲方：____________________
乙方：____________________
为了振兴农村经济，提高水塘的经济效益，本着互利互惠的'原则，根据《中华人民共和国合同法》经甲乙双方协商，村两委会讨论通过甲方将前河水塘及车站水塘承包给乙方经营管理，具体事宜如下：
一、两个水库承包期_____年，自____年____月____日至____年____月____日。
二、承包金每年_____元；_____年。共计承包金元，一次**清。
三、承包期内群众浇地乙方不允许收取水费，水塘不保持水位，但乙方自己下挖的蓄水可保持水位，群众浇地可放至闸门，放不出水为止，不许安泵抽水。
四、承包期内，所有上级投资拨款由甲方监督乙方使用。
五、承包期满后，在同等条件下，乙方有优先承包权。
六、承包期满后，乙方对水塘增添的一切设施无偿归甲方，乙方不得拆除。
七、此协议乙方交款后，双方签字盖章后生效。
八、此协议一式两份，甲乙双方各一份。
甲方：____________________乙方：____________________
日期：____________________日期：____________________
发包方（以下简称“甲方”）：
承包方（以下简称“乙方”）：
为有效使用荒地，促进xx市xx区上王乡子谏村的经济发展，经甲乙双方充分协商，特订立本荒山承包经营合同，以资双方共同遵守履行。
第一条承包土地位置、面积及现状
1.1甲方发包给乙方的39；土地性质为荒山，位于xx市xx区上王乡子谏村，甲乙双方共同勘查确定的四至边界为：东至，西至，南至，北至。（双方勘查确定的承包土地界址图作为本合同附件一）
1.2双方确认，本协议项下承包土地面积为亩。本合同生效后，该荒山如经甲、乙双方或任何第三方*整、改造、修葺后总面积发生变化的，承包土地面积及承包金数额不再变更，仍以约定的土地面积及承包金数额为准。
1.3本合同项下的地貌现状为荒山、荒坡，荒山、荒坡范围内如果存在具有经济价值的林木、种植物或其他附属物（地上附属物），双方在办理承包交接手续时应对地上现有附属物登记造册，协商补偿价格，由乙方将地上附属物补偿款一次性支付给甲方，甲方向地上附属物的实际所有人发放或付清补偿款。
1.4甲方承诺和保证其对上述土地享有集体土地所有权，有权对上述土地发包。
1.5甲方承诺上述土地不存在权属争议及其他任何争议，任何单位、组织及个人对上述土地范围内没有权利主张，甲方对上述土地拥有独立的发包权。
第二条土地承包经营的'用途
本合同项下土地承包经营用途为发展林业经济、农业经济，包括各种林木种植、经济作物种植及养殖。
第三条承包期限
3.1本合同项下土地的承包期限共计xxx年，从20xx年x月x日起至20xx年x月x日止。
3.2承包经营期限届满后，乙方如需继续使用承包土地，应在承包期限届满前xx日以书面形式通知甲方，甲方应优先将本合同项下土地发包给乙方，双方另行签订新的承包合同。
第四条承包金及付款方式
4.1双方商定：本合同项下土地承包金为元年亩，每年土地承包金数额为元，合同期限内土地承包金总额为元人民币。甲方承诺承包期限内的土地承包金单价及承包金总额保持不变，甲方不得以任何理由提高或变相提高承包金单价及承包金总额。
4.2土地承包金每xxx年支付一次。
第一期：甲方免除乙方xxx年的土地承包金元，乙方实交元，应于本合同生效后xx日内一次**清。此后，乙方应当在每期届满后三个月内向甲方支付本周期的全部承包金。甲方收到承包金时应当向乙方出具收款收据。
4.3乙方支付给甲方的承包金已包括甲方应向国家（集体和个人）缴纳的一切税收和费用，承包期内除本合同约定的承包金外，甲方不得收取其他任何费用且不得以任何理由提高或变相提高承包金。
4.4乙方应按照约定数额及期限向甲方支付承包金，如乙方迟延支付，每迟延一天，应按逾期金额的万分之三向甲方支付违约金。
甲方（签字）：乙方（签字）：
20xx年x月x日
发包人（甲方）：
承包人（乙方）：
兹有 乡 村荒山一处，因经费短缺，无力管理，经研究协商，决定由 承包。特订立本合同，以资共同遵守。
一、该处荒山西起 ，东至 ，北起写，南至 。共计 亩。
二、经甲乙双方共同点数，荒山内现有杨树X棵（其中成材树 棵），李树 棵，均已挂果，其他杂树 棵。
三、承包期为 年。承包期间，乙方只能在荒山上植树，不得做其他经营，但乙方可以自主选择种树的种类，甲方不得干涉。前三年内，包括乙方，未经批准任何人不得随意砍伐现有树木，更不得毁林开荒，违者将追究有关人员责任。
四、乙方在承包期内，应严格执行“开荒育林”的方针，除加强管理、防火防盗外，每年应有计划地培育幼林X棵。承包期结束之时。荒山上的树木不得少于X棵，否则少一棵罚款 元。
五、乙方每年付给甲方荒山管理费×元，甲方应提供开荒育林资源使用上的.便利。承包期间如有被偷伐、毁损等情况．由乙方负责。
六、在承包期内，乙方经有关部门批准，可间伐树木，所得收入归乙方所有。
七、甲、乙双方协议制定荒沟管理规定，甲方需协助执行规定的实施。若有违反规定者，乙方应及时向甲方报告，乙方可要求甲方在半月内履行协助义务，甲方应追究责任人毁林等相关责任。甲方逾期不履行的，致使承包任务不能完成时．乙方可以解除合同。
八、在合同有效期内，未经双方协商同意，任何一方不得变更合同内容或无故中止合同，不得违反合同有关规定，否则应承担相应的赔偿责任。
甲方： 村委会
代表人： （盖章）
乙方： （盖章）
甲方：
乙方：
依照《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及其他有关法律、行政法规、遵循*等、自愿、公*和诚实信用的原则，双方就本建设工程施工事项协商一致，订立本合同。
1、工程名称及地点：
2、工程承包内容及范围：
(1)变电站一般土建工程：施工图设计中变电站站址范围内的基础及电缆沟开挖、基础混凝土的浇筑、道路*整、站内绿化工作。
(2)变电站建筑工程：主控楼、高压配电间、办公楼等主要建筑物的土建工作及装饰工作;变电站围墙、大门的土建工作。
(3)变电站辅助设施工程：全站照明、给排水、通风、空调、消防、防雷接地等辅助设施建筑及安装工作。
(4)变电站安装工程：变电站主辅设备的安装、设备交接试验、单体调试、系统调试。
(5)线路工程：**至**送电线路架设;全线基杆塔组装及附件安装;全线基杆塔基础开挖及浇筑;杆塔接地;线路参数测试等工作。(线路全长公里)
(6)通信工程**至**光纤通信线路架设工程。(线路全长公里)
(7)系统试运行。
(8)用于工程实体的设备、装置性材料、消耗性材料的采购。
以上工程内容的细项最终以甲方审定的概算书或工程量清单相对应的'条目为准。
3、工程承包方式：本工程由乙方进行施工总承包。
4、工程合同金额：人民币整。(项目建设所需的备品备件购置、管理车辆购置、工器具办公生产生活家具购置以及甲方生产职工培训及提前进场费用等均未包含在此合同价格内。)
5、工程质量要求：单位工程合格率100%，整体工程达到优良标准。
6、工程工期要求：开工日期为年月日，竣工日期为年月日，合同工期天。
7、乙方向甲方承诺按照合同约定进行施工、竣工并在质量保修期内承担工程质量保修责任。
8、甲方向乙方承诺按照合同约定的期限和方式支付合同价款及其他应当支付的款项。
9、本合同包括： (1)协议书 (2)专用条款 (3)通用条款
10、本合同订立时间：年月日，合同订立地点：。本合同经双方法定代表人或其委托代理人签名并分别加盖本单位公章(或合同专用章)后生效。
11、本合同一式捌份，其中正本贰份，双方各执壹份;副本陆份，双方各执叁份。
甲方(公章)：_________乙方(公章)：_________
法定代表人(签字)：_________法定代表人(签字)：_________
_________年____月____日 _________年____月____日
甲方（发包方）：xxx
乙方（承包方）：xxx
为了充分利用农村闲臵荒山，发挥其经济效益，甲方依照公开协商的方式，决定将荒山对外承包。现甲、乙双方依照相关法律、法规的规定，本着公*自愿，诚实信用的原则，经充分协商，就荒山承包的具体事宜协商一致签订合同条款如下：
1、甲方现将坐落在xxxxxx荒山荒坡发包给乙方进行养殖业开发和荒坡管理。
2、承包时间20xx年x月x日至20xx年x月x日止；租金合计为人民币xxx元。
3、乙方在承包期间，自主承包经营，自定经营项目，自负盈亏，在不改变土地权属的情况下，有权在承包范围内，根据经营需要，自定承包荒山的使用开发方式，甲方不得干涉。但乙方使用时依法需办理相关手续时，由乙方负责，甲方无条件予以配合。如双方有未尽之事宜或双方发生纠纷，可通过友好协商解决，通过协商达成一致的.补充协议，是本合同的组成部分，具有同等效力。如协商不成，可诉至有管辖权的人民法院解决。
4、承包期间，如因不可抗力的自然因素或者国家法律、法规的变化致使合同中途解除或者变更，甲方按乙方的实际承包年限或变更范围一次性退还多收乙方的承包费，由此造成的其他损失补偿，由双方另行协商。
5、本合同如有未尽事宜，一律按照法律、法规的规定执行，如需补充或者变更，由双方协商依法签订补充条款，补充条款与本合。
6、合同承包期满后，如乙方继续承包该荒山荒坡，必须在期满前60天内用书面向甲方提出申请，在同等条件下，乙方有优先承包权。
7、本合同自甲、乙双方签字或盖章后生效。本合同一式四份，甲、乙双方各执一份，中间人各执一份。
甲方：xxx
乙方：xxx
中间人：xxx
签订时间：20xx年x月x日
甲方：私人住宅建房人：
乙方：私人住宅建房工程总承包人：
一.根据《建筑法》，《合同法》及有关法律法规，甲乙双方在*等自愿，公*合理，互惠互利的原则下，通过双方协商就私人住宅建房工程达成协议，为规范建造私人住宅工程中双方的民事行为，特制定本合同规定，希望双方严格执行，共同遵守。
二.私人住宅建房工程是民用住宅建筑。本工程设计为砖混结构总价格约人民币陆万伍仟元整元。
三.本工程施工前，甲方必须保证通电，通水，通路，建筑面积*整，不能影响施工。与周边邻居因地界，建筑物，线路等纠纷由甲方出面解决。本工程施工方式为包工，面积价格一次性包死。工程必须严格按图纸设计施工，[地脚要求牢固科学化]，乙方不得随意改变图纸设计，未经甲方同意不得随便偷工，怎么方便就怎么做。
四.因施工过程中，发现设计问题，确实需要变更的，需双方协商一致，重新签定变更合同书后方能生效。否则甲方概不承认，不承担经济责任。
五.乙方在施工中必须做到安全生产，安全施工，要有足够的安全保障机制和措施，因乙方出现安全事故，甲方不承担一切责任。
六.乙方在施工中必须接受甲方人员的监工，并接受合理化建议并采纳。甲方要求乙方房屋墙壁不能做弯曲，要做到*整，角度要分明，美观。本工程预定工期为60天。房屋交付是内外水泥沙搓*。房屋不漏水。
七.本工程的.附属工程：大门，围墙，化粪池，外墙砖，贮藏室，院内硬化等项目不包括在本合同内，附属工程价格另议，价格商定后签定建造附属工程合同书。
工程付款方式
工程付款方式为现金支付。
施工人员及施工设备进场即付贰万元，主体工程完成付贰万元，全部做完清算。 工程在建设过程中，双方都要严格遵守合同，不得随意终止合同。如遇不可抗力的自然灾害，可终止合同进行清算。
工程在建设过程中，因市场发生变化，人员工资上涨或下降，必须严格遵守合同约定价格，不得随意涨价或压价。
工程未尽事宜，双方随时协商解决，并签定工程辅助合同书。 本合同确需修改必须经过甲乙双方协商，一致同意。
本合同一式两份，甲乙双方各执一份。
本合同自甲乙双方签字后生效，生效后甲乙双方必须共同遵守。
甲方：私人住宅建房人：(签字盖章)
乙方：私人住宅建房工程总承包人：(签字盖章)
年月日：
立合同单位： 以下简称 甲方 住 镇 村 组 乙方
为完善企业内部生产责任制，加强管理，落实任务，经甲乙双方协商一致，现将二OO四年度成品车间进窑任务由乙方参加承包，现明确甲乙双方责任和义务，甲乙双方自愿订立以下合同条款。
一、承包形式
1、个体承包，安全运转无事故。
2、砖坯进窑，保质保量，服从甲方安排。 3、对照合同情况，按实结算。
二、承包指标及价格标准(单位：万块/元) 1、全年进窑任务为1400万块，争取1450万块。(具体根据烧焙情况)
2、每天、人、班、产量保证完成。 3、每进窑万块红砖报酬为31元。(窑棚内为 元，具体现场落实)，以上标准含一、二两个全区及两个开发区的砖坯进窑，下雨无人推车，其它不再有什工另加，晴天坯房的坯私自进窑每车扣款10元。
三、工资结算方式
1、乙方工资结算一律以甲方红砖入库实数结算。
2、每月造表在次月10-15号发上月工资70%(特殊情况特殊对待)。
3、余款工资30%作预提金留厂，中途无范规行为，到年终一次性结算兑现，如中途停退班，留厂的预提金全部作自动放弃。
四、甲方的权利和义务
1、协助乙方做好安全教育意识，一切按章办事。 2、为乙方提供在生产时使用的中型以上工具和设备。
3、有检查乙方合同执行情况和产品质量及任务完成情况的权利。
4、加强对乙方安全防范措施的`管理，配发劳动保护用品。
5、对不服从管理者，有权随时终止合同，一切按合同执行。 五、乙方的责任和义务
1、在生产时必须做到安全文明生产，对发生的安全事故，其事故责任和经济损失及事故后果，经查明该谁承担由谁承担。
2、服从甲方和烧窑师傅的安排指导，无权干涉搪闸事宜和那里有干坯就到那里去拖，取消过去舍远求*的坏风气。
3、坚持上下午班进窑，如再坚持半日制，对甲方造成的无形损失要承担全额赔偿或工资直接下降2元/万块。
4、春季生产始借用甲方的生产工具，到年终如数原质交甲方入库，否则按原价全额赔偿。
5、对甲方发放的安全防护用品要正常配戴，发现一次未戴扣款50元。
六、其它事项
1、本合同一经双方签字生效，并即俱法律效力，任何一方不得私自调整任务及工资标准，如有违约按乙方总工资25%作违约金支付。
2、合同签定时交甲方保证金200元，随时听从通知投入正常生产。对接通知拒不到场的除扣除保证金外，并要承担由此耽搁的一切损失赔偿。
3、合同有效期从签字之日起至二OO四年度甲方生产结束止，双方帐目结清合同自行作废。
甲方：
见证单位：
乙方： 电话：
签订时间：二Oxx年元月二十日
甲方：______________________居委会
乙方：______________________大酒店
根据《中华人民共和国经济合同法》及有关规定，经甲乙双方友好协商，本着*等互利的原则，就甲方向乙方收购垃圾事宜达成如下协议，双方共同遵守。
1、甲方与乙方签定协议，负责处理乙方的垃圾(包括污水)和管理垃圾房。所有清洁工作必须按照深圳市卫生防疫站，卫生局和环保局的规定进行。如有违反深圳**的规定及行为，甲方将负全部责任。甲方必须全部负责为乙方处理垃圾所需的有效的**认可文件或牌照及其所需费用。
2、甲方指定一个或几个人员做专职的“垃圾处理服务人员”。他们将负责从酒店的垃圾房清出全部的乙方在此合同里所规定的垃圾。无论何种天气(雨天、雪天、冷天、热天等)，垃圾的清运工作每天都要照常进行，包括节假日在内。
3、甲方准备一份其指派的专职服务人员的值班安排表，并必须在每周星期四交一份给乙方的管事部经理。每两周一次。甲方指派的服务人员每天的值班时间如下：
早班：7：00-17：00
晚班：15：00-24：00
甲方将按照乙方所制定的规章制度来管理自己的员工，每天从上午6：30-24：00至少安排二名员工在垃圾房内清理垃圾，每天清运垃圾的时间为：早班7：00-8：00，晚班19：00-20：00。
4、甲方指派的服务人员要时刻听从乙方管事部经理、其助理或当值负责人的管理，并必须把待运出酒店的全部垃圾堆放整齐、妥当，保证垃圾处理的周围环境整洁、干净达到乙方规定的卫生要求。
5、在乙方人员对垃圾房和周围环境进行定期的维修，清洁卫生工作时，甲方指派的服务人员必须给予大力协助，使得此地区的卫生状况符合深圳市卫生保疫站及街道办事处的有关规定和要求。
6、对于将在乙方管辖区内工作的甲方的全部指派人员，甲方要提供他们的登记照(两张)，身份证和完整的人事资料。此外，每个甲方的指派服务人员必须交有效健康证，以证明他们没有传染病或其它健康问题。
7、如甲方指派人员不具备第6项要求，这些人员不可以在乙方管辖区内的酒店任何地区工作或逗留。甲方需另指派符合第6项条件的人员替代。
3、 招待餐及经理餐按每人/每餐 元标准，需要时甲方可预先提出新标准，乙方则按标准做好，力求做到客户满意。
4、 菜式备选品种每餐不少于 个(其中荤菜类不少于 个)，经常轮换。早、夜餐品种不少于 个。
5、 膳食供应时间：早餐 ： — ： ;午餐 ： — ： ;
晚餐 ： — ： ;夜宵 ： — ： ;
通宵餐 ： — ： ;
甲方可根据生产需要，向乙方提出变更就餐时间，乙方应于积极配合，并须准时开餐，做到饭热菜香。
6、 夏季期间，根据劳动部门的规定，当气温在35℃及以上时，应甲方要求，乙方应向甲方员工供应消薯饮料(冬瓜汤、凉茶、粥品等)，供应数量由甲方确定，乙方只收回物料成本。
7、 乙方销售的食品，应做到价廉物美，在原材料进货价格的基础上获取利润应控制在25%以下。
六、 卫生管理和环境保护
1、 承包期内，乙方应搞好辖内的的环境卫生工作，噪声、污水、烟尘排放应符合国家标准，饭堂内外保持卫生整洁。
2、 垃圾污物应按指定地点放置，不得随便舍弃。
3、 应按有关规定自觉接受卫生管理部门对辖区内工作检查、监督。
4、 厨房用品具严格实行一洗二过三消毒的规程。
5、 不得出售任何变质或受污染的食物。
6、 乙方所有工作人员上岗前必须通过劳动部门指定医院(或防疫站)的体检，并领取饮食行业健康证。
7、 乙方在实际操作中若有违反上述规定者，所导致的后果由乙方全部承担。
七、 制度的建立
1、 承包期内，乙方应健立健全各项规章制度及有关岗位责任制和操作规程，并严格按制度和操作规程工作。制度建立主要包括：放火、防毒、防盗、卫生管理、物流采购和供应等方面。食堂全天均应有员工值班，严防类事件发生。
2、 乙方应切实做好防火、防盗、饭菜食品的卫生安全工作，若发生责任事故，后果由乙方全部承担。甲方有权进行监督和检查。
3、 甲方有义务负责对厨房水、电管线路的维修保养，小故障三小时内完成处理工作，大故障不超过八小时，不可抗力的不在此限。
八、 结算方式(与甲方行政或财务负责人面议)
九、 违约责任
1、 乙方在承包期内与外界发生的一切债权、债务等纠纷问题均与甲方无关。
2、 甲方保证乙方的'经营环境不受内部或外来部门的干扰，一旦出现上述情况由甲方负责理顺。
3、 除不可抗力事件外，乙方不得以任何理由不及时或不充足供应职工膳食。
4、 由于甲方原因造成乙方未能按合同要求供应膳食，(如故意切断乙方的水电供应)而造成乙方经济损失，由甲方负责赔偿。
5、 甲、乙双方对应付对方的有关费用，补助等，应按合同规定要求按时计付，愈期未付的每天加罚1%滞纳金，逾期最多不得超过十天，超过十天视作违约，违约方应向对方赔偿一切损失。
6、 甲方或乙方违反本合同或单方面无正当理由终止本合同者，应向对方赔偿一切损失。
十、 仲裁
本合同发生争议时，双方应协商解决，协商不成时，可向工商行政部门申请仲裁或向人民法院提出上诉审理。
十一、 本合同如有遗漏和未完善之处，在补充协议中明确，补充协议作本合同的组成部分，具有同等的法律效力。
十二、 合同自双方签订之日起生效，合同正本一式四份，双方各持两份。
十三、 附件《 》与本合同一同生效。
十四、 甲方同意在双方签字之日生效后，乙方需在 月/日内进入甲方食堂正式承包运作，本合同的承包期限从乙方正式进入甲方食堂承包运作之日起生效，此条款与本合同一同生效。
甲方(章)： 乙方(章)：
代表人： 代表人：
签约日期： 年 月 日 8、对于在乙方管辖区内工作的甲主指派人员不论在任何地方任何情况下发生的交通事故、物品遗失、人身意外、伤及第三方(财产或人员)，甲方必须为他们承担全部责任。乙方不承担任何形式的责任及索赔。
9、甲方必须承担垃圾处理涉及的一切费用，包括(堆放、运输、处理管理和其它)，这些过程与清洁乙方垃圾房里的垃圾相关。甲方处理全部垃圾时，必须严格遵照深圳环卫局的管理规定和要求。如有违反，其全部后果及责任均由甲方承担，而不可以向乙方提出索赔。(甲方不负责酒店任何装修垃圾。)
10、乙方员工不得擅自售卖酒店承包给甲方范围内的垃圾及废品。乙方负责给甲方水、电清洗垃圾房，房内外地面、墙壁、地沟、天花、窗户等环境设备。乙方垃圾房的灭蚊、灭鼠工作、药物由乙方提供服务。
11、工作或逗留于乙方管辖区的甲方人员，当他们履行其职责时，甲方必须保证指派的人员守时、忠诚、老实、吃苦、肯干、品行端正。
12、在清理和处理垃圾时，如果甲方指派人员发现垃圾中有乙方物品或餐具(如碟子、碗、餐刀、其它用具等)，无论酒店用品或餐具是否完好，甲方及其指派人员都必须及时归还给酒店管理部。
13、除了此合同里规定的可卖垃圾外，任何情况下，甲方指派人员都不准从乙方管辖区拿走乙方任何物品。如果发现甲方指派人员正在拿乙方物品，而这些物品并不属于可卖垃圾范围，则乙方有权向甲方索赔XX-4000元(人民币)的罚金。如甲方指派工作人员有严重过失，则乙方有权立即终止此合同，并且乙方不会退还甲方按规定已预付给乙方的全部金额。过失情节的轻重程度将以酒店“员工手册”为标准。
14、甲方指派的所有工作人员，当值时必须穿制服及配戴工卡。
15、甲方指派的所有工作人员，必须严格遵守乙方制定的各项有关安全、保安及卫生的规章制度。
16、甲方必须按此合同规定的次数及时清运全部垃圾。此外，甲方垃圾运输车必须凭乙方保安人员(或其指派负责人)共同签字确认的出入通行证出入乙方管辖区域。
17、此项协议中所有费用将由甲方负责，自签定本协议之日起，三日内向乙方缴交保证金人民币捌仟元整(￥8,000.00)，在本协议有效期内如未发生任何违例事故，协议期满时退还给甲方。甲方应于每月十日前按时向乙方缴纳该月管理费人民币肆仟元整(￥4,000.00)。18、由乙方从其管辖区各处收齐合同第19条规定的全部可卖垃圾，集中到乙方管理的垃圾房里。
19、以此合同的各项条款及要求为前提，乙方在此声明：下列物品属于“或卖垃圾”。
甲方可以拉走：
各类剩菜剩饭等 (乙方不再使用)
各类纸包装及空盒 (乙方不再使用)
各种塑料瓶子及其他塑料制品 (乙方不再使用)
各种铝、锡制盒或罐 (乙方不再使用)
各种玻璃瓶 (乙方不再使用)
各种用过的食用油 (乙方不再使用)
各种泔水(不可以倒进市内排水系统里)
各种供动物食用的垃圾 (人适合人类使用)
除非乙方要求使用可卖垃圾，这类情况时，请参考第20条规定。
20、对于需要在酒店内使用的某些可卖垃圾，乙方可以随时要求不予出售。如果乙方不愿出售，甲方不可以因失去这些垃圾而提出赔偿或补偿。不过，乙方会保证这些垃圾在第21条规定的时间处理。
21、乙方声明：按此合同规定，甲方是可卖垃圾处理的独家代理，乙方不可在此合同期内，就可卖给垃圾处理一事，再与第三方签约。但是，若深圳市环卫局有指示或要求，此规定就不适用。
此合同的终止：
a、乙方将有权提前解除协议而无须作任何解释。
b、如果有关省市或**部门通知乙方终止合同(或者省、市**部门的有关规定发生变化)则乙方有权立即终止合同。如果发生此情况，甲方无权要求赔偿或补偿损失。但是甲方可得到预付风险抵押金的退款。
c、如果任何一方要求提前终止此合同，必须提前三十日(自收到通知书之日算起)以书面形式通知对方，通知书告知对方其要求终止此合同。
d、如果甲方没有提前三十天通知乙方而单方提前终止合同，则乙方有权向甲方索赔，且甲方无权要求乙方退还已预付给乙方的款项。
22、此合同之有效期为壹年，即XX年02月01日至XX年02月01日。
23、如果双方合作良好，服务到位，则会在此合同到期时，续签合同。
24、此合同一式两份，双方各执一份，一经签字立即生效，同具有法律效益。
甲方单位：_______________________居委会
乙方单位：_______________________大酒店
甲方地址：______________________乙方地址：______________________
甲方代表：______________________乙方代表： ______________________签定日期：______________________签定日期：____________________
——承包合同菁选
关于承包合同(15篇)
随着法律观念的深入人心，越来越多事情需要用到合同，合同是对双方的保障又是一种约束。那么大家知道正规的合同书怎么写吗？下面是小编精心整理的关于承包合同，欢迎大家分享。
发包方：（以下简称甲方）
承包方：
（以下简称乙方）合同签订时间：
合同签订地点：甲方所在地
甲乙双方根据《民法典》的有关规定，双方在*等互利、协商一致的基础上，为明确双方权利义务关系，现对乙方承包甲方XX的有关事项达成如下一致条款：
一、甲方提供现XX所属以营场地（共约150*方米），XX经营的`卫生许可证及XX现有设施。
二、医院职工XX，乙方只有管理权、使用权、无所有权，职工用餐后，所有清扫、拖地、食物残渣处理等均由乙方处理。XX内的公物不得损坏遗失、损坏，照价赔偿。
三、乙方签订合同时，需一次性缴纳承包风险金5000元，于签订合同时一次付清。在使用过程中，XX设备、设施的保养、维修以及卫生许可证验收、XX工作人员体验等一切费用均由乙方自理。
四、甲方有权在乙方的经营活动期间进行行政管理，服务质量监督，医院工会职工代表或总务科派员管理。为保证监督，乙方必须接受市、区卫生检查及有关部门的卫生监督。如不接受检查或检查不合格，由乙方承担一切责任。所罚款项由乙方全部承担。
五、乙方在承包期内依法自主经营、自负盈亏。承包方所有XX工作人员必须经区防疫站体格健康合格，方有资格承包。XX不能转包，否则甲方将予以收回，并按违约收取违约金10000元。
六、乙方需改变经营场所结构，必须征得甲方同意后方可进行，费用由乙方负责，合同解除时，不得拆除。
七、乙方在承包期内消耗的水、电、气费按规定的收费标准于每月____日前主动向甲方缴纳。乙方有责任维护好供应管网，如有损坏，照价赔偿。XX提供一套不锈钢燃气灶具，若需改造或更新，其费用由甲方负责，其余用品均由乙方自行购买。为了便捷服务，医院增添的电脑刷卡系统一套，日常维修费由乙方自理，医院不再投入资金增加和维修设备。
八、乙方在承包期内必须保证将病员及陪伴饭菜送至病房，保证医院职工及节假日值班人员正常用餐且保质保量，如发生伤亡、食物中毒等一切事件由乙方自行负责，甲方不负任何责任。
九、承包费每月300元人民币，每月末____日以前交纳次月租金且一次性支付，逾期不交按承包费的3%计日收取滞纳金；如10天之内不交租金，甲方有权收回XX设备、设施按照财产清单逐一清点后，无一缺失、损坏，方可退还风险金，否则，将从风险中逐一扣除。
十、甲乙双方如需提前终止合同，必须在半年后提前____月通知对方同意后，方能解除合同，如单方面违约须向对方一次性支付违约金1000元人民币。
十
一、乙方提前终止合同时间，以新的承包人接手之日止，方能解除（如无新承包人，乙方必须按合同继续履行）；XX经营过程中如遇工商税务及其他问题，乙方自行解决，甲方予以协助。
十
二、本合同未尽事宜，按照《民法典》的有关规定履行。须由双方协商一致后履行，并须在合同上注明。
十
三、本合同壹式肆份，由双方签字盖章后生效，擅自更改无效。本合同由甲、乙双方各持壹份，甲方财务、工会或总务科各留存壹份。
附件：
1、 XX设备清单一份
2、 XX卫生达标要求及制度（已上墙）
甲方签字：乙方签字：
________年____月____日
________年____月____日
甲方、
乙方、
依照《民法典》《中华人民共和国建筑法》及相关法律等，遵循*等自愿公*和诚实信用的原则，双方就本工程的钢筋工施工项目达成一致，订立本协议。
一、乙方承包甲方邦盛现代城步行街3门市楼钢筋工程。注（包括二次结构及屋面全部工程）。
二、承包方式、大包清工。
三工程质量标准、合格。
四、承包价格、（建筑面积按实际面积为准），不包括税金。
五、甲方职责、
1、负责提供所需原材料。
2、按合同支付工程款。
六、乙方职责
1、服从工地管理人员管理，对本工程质量进度负责。
2、对所属人员的安全及人员调配负责，如发生安全事故，甲方将按其对工地造成经济损失的一倍付款。
3、严格按图纸文件说明及规范施工，做到下料准确，搭配合理，变更按实际费用增减；如出现质量问题无条件返修并承担所造成的一切经济损失。
4、对本工程中所需机械、工具、电线、扎丝、焊条、钢筋焊接、线绳等小五金和梁内底梁X垫块及马XX的.垫块均由乙方负责，搞好文明施工，做到活完场地清，料场整洁有序。
5、夜间需加班时乙方必须无条件服从，每个阶段不能按时完成的甲方有权自行处理。6、由于乙方自己管理不善所造成的安全事故及伤害他人的均由乙方负责，并处以对工地造成损失一倍的罚款。
7、不准酒后进入工地，酗酒闹事，违者罚款500元。
8、严禁在工地偷盗，楼内大便，违者罚款1000元。
以上条款每违约一次罚款200元。
七、付款方式、
1、二层封顶一周内付总款30%。
2、四层封顶一周内付总款20%。
3、六层封顶一周内付总款20%，八层完工付总款20%。
4、屋面及二次结构验收合格后，无质量问题剩余款一次付清。
八、施工日期________年________年完工。本合同一式两份签字生效。
甲方（公章）________
乙方（公章）_________
法定代表人（签字）_________
法定代表人（签字）_________
________年____月____日
________年____月____日
甲方： （简称：甲方）
乙方： （简称：乙方）
经甲乙双方共同协商，甲方将 项目
工程以包工，包制模，铁钉，铁线，电缆，电锯电片及机械所有的电缆电线工具，包图纸上木工制安及所有木工工程一次性承包给乙方施工，为安全保质保量金，工程结束后给予返还。
一、承包单价；乙方所承包的木工工程，其单价按建筑面积的（ ）元/㎡（包括基础地下室设施及屋顶斜屋面n型线条主体），按此单价为最终结算价，甲方不另追加乙方任何费用，面积计算以图纸为准。
二、承包范围；乙方按设计图纸，设计变更完成该工程所有的木工工程，（含附属零星工程木工及基础设施的制安，负责工程完工后，所有的模板，方条，顶木，步步紧，方条等的清理及按甲方要求制定的`地方分类堆放好）
三、乙方负责：
1、乙方应付责组织本工程所需要的熟练工人，机械工具辅助材料，熟悉施工图纸规格按照设计图纸施工规范及安全生产条列，进度计划国家品质标准施工。
2、服从项目管理人员及施工员统一指挥，调配和检查，遵守项目人员制定的各项规章制度，不准随意浪费甲方原材料，如发现乙方随意浪费，甲方有权要求乙方按原价加倍赔偿。
3、乙方不得在工地上无理取闹不服从甲方现场管理人员统一指挥调度及阻止别的施工班组施工的，发现一次罚款500元，累次不改甲方有权单方面终止合同，乙方按实际完成工程量的60％结算，并自动退场。
4、主体施工过程中，乙方应按时，按质，按量完成施工任务。不准有爆木。漏浆现象，发现有出以每处50—200元罚款，并即时处理，因木工验收不合格造成返工，甲方有权要求乙方加倍赔偿一切浪费的原材料及需别的施工班组配合返工所需人工工资，工程所有爆木，漏浆处，乙方应及时处理掉。尾期工程中需要制安的应随叫随到，不到的话，甲方有权请他人做，其工资按市场价格双倍从乙方未付工程款中扣除，影响工期的按合同规定处罚，乙方应无异议。
四、甲方负责；
1、负责对乙方的图纸技术交底及安全三级教育，指导，检查乙方施工过程中的施工质量。
2、按合同约定按时支付工程款。
3、无偿提供乙方的住宿及生活用水用电，（不含电磁炉用电）
五、工期要求；
1、乙方应严格按照项目部制定的各项施工进度计划进行施工，具体进度计划按项目部制定的施工进度计划。
2、乙方不能按甲方进度计划完成工期内的工程量时，甲方有权高价在外面请人帮忙完成，乙方无权阻扰，其工资从乙方工程进度款中扣取，工期拖延一天处以500—5000元的工期处罚金，按工期计划乙方提前完成应给与奖励。
3、因乙方原因造成工程停工三天以上，甲方有权单方面终止合同另找施工队，结算按实际完成工程量的60％结算，结算时间按工程主体全部封顶后结算，余下的部分作为重组新班组和甲方的损失费用。
六、质量标准；
规格按照施工图纸设计变更通知及现行的国家有关强制性规范规定施工，并达到国家工程品质验收合格标准，如有返工给甲方造成材料浪费或延误工期的，甲方有权追究其赔偿责任并罚款，费用从乙方工资中扣回。
七、安全要求；
1、乙方工人进入施工现场都必须遵守安全操作规程，佩戴安全帽，穿工作服，穿胶鞋上班。
2、上班时间不许喝酒，打闹，严格安全生产条例方针，及项目部组织所要求的安全知识讲座内容交底，进行施工。
3、如乙方在施工过程所造成的任何安全事故，由乙方负全部责任和费用及事后处理，与甲方无关。
4、不带安全帽，穿拖鞋，喝酒上班的发现一次每人每次30元罚款，此款从工资中扣除，并通报批评，现场严禁带小孩或社会闲杂人员进入工地，住宿，逗留。
八、付款方式；本工程第一次按工程总量的三楼付款80％，然后按月进度工程量的80%付款。余款在完成承包内工作后两个月内结清。
九、本合同未尽事宜，双方可根据情况随时协商补充，补充协议与本合同具有同等效力。
十、本合同书自签字之日起生效，工程竣工，工程款全部结清后本合同法 律效力自行终止。
十一、本协议一式两份，双方各持一份，同时具有相应法律 效力。
甲方（签章） 乙方（签章）
年 月 日 年 月 日
甲方：________乙方：________以下书面呈述简称甲方、乙方。
一、乙方瓦工、木工、电工在施工的过程中出现任何人身意外与甲方没有任何关系。（施工过程中必须搭双排桥，支出费用由甲、乙双方各出一半）
二、乙方必须按照甲方的.设计要求施工（地脚梁厚度50公分、钢筋16、上下各3根、侧面12各1根、柱子钢筋124根、*板筋10、二层、三层圈梁24公分厚）
三、所有固梁4角高度水*一致，所有角成90度直角。
四、工价（瓦工150元*方，电工17元*方）（木工60元*方包所有材料）包基础、包屋面另加20元，加3条烟，包2餐饭。
五、施工过程中的烟，房屋做完烟费（瓦工）一次性付完1000元。
六、基础打垫层包10000元。
七、木工包基础，包屋面。
八、瓦工供两餐饭，1000元
九、付款方式：
第一层楼板打完瓦工15000元，木工5000元，电工1000元；
第二层楼板打完瓦工15000元，木工5000元，电工1000元；房子做完交房瓦工付清，木工付清，电工付清；
十、房屋承包期4个月，不能超过4个月以上几点望乙方须认真贯彻执行。
监工：________甲方：________乙方：________
________年____月____日
甲方：____________甲方身份证号码：____________
乙方（承包方）：____________乙方身份证号码：____________
本着*等、自愿原则，经甲乙双方友好协商，就乙方承包甲方洗车场有关事宜达成如下协议：
一、洗车场地
1、甲方同意将位于专用洗车场地承包给乙方，乙方按协议约定向甲方缴纳承包费。
2、乙方负责维护洗车场区域卫生，包括：洗车房、洗车场地、洗车场前的景观通道、洗车场旁的绿化带。主要维护基础卫生，即卫生区域内无垃圾、无污水。
3、若因乙方使用原因造成洗车场地脏乱、有损坏，由乙方清理、修复。
4、乙方负责维护洗车场安全，包括用电安全、人员安全、设备使用安全。
5、定期清理排污管道内的泥沙，并负责运送到市政指定地点。
6、洗车场的排污管道若发生堵塞，由乙方负责清理疏通。
二、费用缴纳
1、承包期间，洗车场所发生的水、电、人工等费用由乙方全额承担。甲方每季度按洗车场水、电表使用读数向乙方收取费用，水电单价按有关缴费标准计算。
2、承包期间，乙方免费为甲方清洗公务车。
3、乙方每月5日前按______元/月向甲方缴纳承包费。
4、协议签订之日，乙方向甲方缴纳诚信保证金元。本协议停止，且不续签时，若承包给乙方的洗车场及所属设施设备未损坏，甲方将诚信保证金全额退还给乙方。若有损坏，由乙方修复或双方协商从诚信保证金中酌情扣除。
5、如乙方逾期缴纳承包费，甲方按每天1%向乙方收取滞纳金。逾期超过30天的，甲方有权解除本协议，并从诚信保证金中扣除应缴承包费金额。
三、承包时间、范围、权限
1、承包时间从______年______月______日至______年______月______日止。
2、乙方承包之洗车场只对服务，不得对外经营，否则甲方有权解除协议。乙方应遵守院内相关规定，定点停放车辆，配合院内管理。
3、承包期间内，乙方拥有使用权、管理权。甲方拥有所有权、监督权，监督执行人为甲方车队。
四、安全责任
1、甲方有义务为乙方提供安全的'工作环境，乙方不得在园区内争吵、斗殴，不带非洗车人员进入园区。乙方若发生人身意外伤害、死亡等事故，由乙方自行负责。
2、洗车过程中对车辆造成损伤的，由乙方承担赔偿责任。
3、若车主需乙方代其停车，乙方须将车辆停放在园区规定车位，禁止将车辆开出园区。乙方驾驶车辆造成车辆损坏、人员伤亡等事故，由乙方自行承担。
五、其他
1、本协议经甲乙双方签字盖章后生效。
2、未尽事宜，甲乙双方协商解决。本合同一式两份，甲乙双方各执一份。
甲方（签章）：____________
甲方代表人（签字）：____________
乙方（签章）：____________
乙方代表人（签字）：____________
______年______月______日
甲方：
乙方：
为了发展经济，开发林地资源，经村委会（以下简称为甲方）研究决定群众代表大会通过报请镇**批准，将村集体所有的造林地承包给农户（以下简称为乙方）造林植树，经双方协商订立合同如下：
一、承包承包范围
甲方将座落在____________的.林地亩，承包给乙方进行植树造林，四至为：东至______西至______南至______北至______长______米，宽______米。
二、承包期限
从______年______月______日至______年______月______日止，共计______年。
三、承包费共计（大写）______元，一次交请。
四、甲乙双方的权利和义务
1、承包期间乙方有使用权和继承权，乙方需转包必须通过甲方允许后转包。
2、乙方必须按甲方要求进行植树造林，存活率保持______%以上，树行两侧各留______米宽不许种地。
3、栽植树木的，品种由甲方决定。
4、乙方必须按甲方要求，定期打药、灭虫、剪侧枝，管理好树木。
5、树木到砍伐期要申请，经批准后砍伐，砍伐手续由村委会协助办理，费用由乙方支付。
6、树林砍伐后乙方自行处理，税款由乙方承担，如果乙方未能栽植或未达到成活率______%，甲方有权终止合同，不赔偿任何损失。
7、乙方中途终止合同，承包的林地及树木无偿交给甲方。甲方如中途终止合同，赔偿乙方的承包费的______倍经济损失。
8、其它未尽事宜出现，甲乙双方商议，达成协议后执行。
9、承包期满时，林地交甲方，树木由乙方处理。
10、如国家法律政策对林地有新的规定时，以国家法律政策为准。
甲方：______（盖章）
法人代表：______（盖章）
乙方：______（盖章）
签证机关：______镇法律服务所（盖章）
______年______月______日
发包人(全称)：
承包人(全称)： (简称乙方)
依照《中华人民共和国合同法》及其他有关法律、行政法规、遵循*等、自愿、公*和诚实信用的原则，双方就本建设工程施工事项协商一致，订立本合同。
一、工程概况
工程名称：
工程地点：
工程内容：
二、工程承包范围
按照设计图纸范围承包地基与基础承台及地梁以上砼、砖砌体、抹灰工程;协助甲方土方回填及少部分机械传动不能到位的土方回填;主体结构±0.000以上的砼及零星构件砼、砖砌体、抹灰工程;外架搭设及拆除工程;散水沟、散水及踏步工程;屋面和露台找*、细石砼及桃粒砼工程;楼地面找*工程;瓦屋面装饰工程和承包班组所用的材料(如水泥、外加剂等)的下车及转运。
三、合同价款和工期
双方约定按建筑面积元/m2单价进行承包。合同工期按甲方与建设单位签订的合同工期为准，总工期为天，具体分项及检验批工程工期按甲方编制的进度计划表为准。
四、承诺与付款方式
1、承包人向发包人承诺按照合同约定按时按质完成施工任务，在施工期内承担本工程质量与安全的全权负责。若因乙方原因造成的工期延误，每逾期一天扣减工程款1000.00元人民币。
2、发包人向承包人承诺按合同约定期限和方式拔付工程进度款及工程竣工最后拔付工程款。
2.1、双方约定工程进度款按约定付款时间所完成工程量的80%支付，具体付款时间划分为基础至三层板面砼浇灌三天以内甲方拔付第一次工程款，三至六层砼浇灌完拔付第二次工程款，内外墙抹灰完毕拔付第三次工程款，剩余款项待工程竣工后15天内付至总价款的90%。所完成的分项工程量占总工程量的比例划分为：基础(基础开挖至±0.000)占5%;主体砼一至六层占24%;砖砌体一至六层及构造柱砼占30%;抹灰一至六层内墙占27%，外墙占6%;外架搭设和拆除占3%;其他占5%。
2.2、双方约定尾款支付待工程主体全部竣工验收签字并结算后15天以内一次性支付给乙方剩余的5%的工程款。剩于5%作质保金待工程竣工一年后付清。
五、双方约定其它付款方式
在施工期间乙方在未按甲方提供的'工程进度计划完成施工任务时甲方不予以工程款拔付。乙方在未完成约定付款时间或部位的工程量的50%前不得向甲方要求支付生活费等。
六、双方责任
1、若因甲方原因造成乙方不能施工，造成的工程延期等问题甲方负责。
2、若因乙方人力不足，组织不当或其它原因造成的工程延期等问题，甲方有权追究乙方责任。
3、乙方在工程施工过程中必须配合甲方工作，每次放线乙方负责人须参与。
七、质量与验收
1、双方约定中间验收部位
隐蔽工程由甲方书面上报监理工程师，经质监站及业主检查验收签字后承包方再进行下一工序的施工。
2、双方约定分部分项工程竣工验收。
分部分项工程竣工验收由甲方书面上报业主、监理工程师，经业主、地勘、设计、监督单位、监理及甲方相关人员检查验收签字后乙方再进行下道工序。如以上单位经验收结论为不合格或需整改项目，乙方无条件按要求重做或整改，若给甲方造成经济损失的乙方负责。
八、工程量的确定
以施工图纸为准
九、组成本合同的其它文件
1、施工工期进度计划。
2、本单位施工项目现场的管理规定。
3、技术质量与安全管理责任制。
十、竣工验收与结算
1、乙方在工程竣工自检自查后一天内向甲方报告，经甲方相关技术人员检查确定后再书面报告给监理单位和建设单位。再由建设单位组织竣工验收，并经建设、设计、质监、地勘、监理及本合同甲乙方共同验收并签章后才算工程正式竣工。
2、甲方在竣工验收后按乙方实际完成的工程量进行结算。增减的工程量一并结算并纳入总价款最后一次性付清给乙方。
十一、争议
双方约定在履行合同过程中产生争议时，请甲、乙方双方负责人协商。
十二、不可抗力
双方约定因不可抗力因素影响的工程进度等不计入合同约定范围。
十三、合同份数
本合同自甲、乙双方签章之日生效，壹式贰份，双方各执壹份,均具备同等法律效力。
十四、补充条款
1、工程款支付由乙方负责人向甲方项目部申请，由甲方有关负责人批准并签认工程量及应付金额再报以甲方财务部领取。
2、乙方负责人因事不能领导本班组人员施工时，必须报以甲方有关负责人并确定交以某人暂时代理并带领班组成员开展工作。
3、乙方在未完成规定付款时间及工程量的50%前不得向甲方申请拨付生活费。
甲方(公章)： 乙方(公章)：
法定代表人(签字)： 法定代表人(签字)：
年 月 日 年 月 日
甲方：xxx林场
乙方：_________
根据《中华人民共和国合同法》的有关规定，国有朝阳县朝阳林场（以下简称甲方）与（以下简称乙方）就承包甲方木营子工区1林班11小班136亩林地事宜，达成如下协议：
一、总则
第1条：承包期限为20年，自二OO五年一月一日至二O二四年十二月三十一日止。
第2条：承包地面积为136亩。四至为：东至林道、国有杨树林；南至林道；西至林道，国有杨树林；北至集体农田坝埂。具**置详见附图。
第3条：承包费为人民币贰拾柒万贰仟元。二OO五年三月四日前付拾柒万贰仟元，余款二OO五年三月三十一日前交清。
二、双方权利、义务
第4条：甲方保证对发包的136亩林地具有完全的所有权。
第5条：本合同有效期内，甲方不得将该136亩林地另行发包或他用。
第6条：甲方负责为乙方办理林地使用证，有关费用由乙方承担。
第7条：承包期内，该林地只能用于农、林业生产，乙方不得擅自改变林地用途。
第8条：承包期内，乙方具有完全的'自主经营权，除本合同约定外，甲方不得干涉。承包期内，一切税费均由乙方自行承担。
第9条：承包期内，乙方可以在承包林地内建管护房一座，面积不得超过1亩。合同期满后，乙方应该无偿拆除，恢复林地原貌。
三、违约责任
第10条：因林地所有权纠纷给乙方造成的经济损失，甲方应该予以赔偿。
第11条：乙方在合同期内将承包地用于搞工业生产或永久性建筑等非农、林业生产，甲方有权终止合同。
第12条：承包期内若遇国家政策性征用，本合同自行终止。林地补偿费归甲方所有，地上物补偿归乙方所有。甲方按剩余年限退回乙方承包费，双方互不负其他赔偿责任。
第13条：除上述原因外，甲方不得无故终止合同，否则应该赔偿乙方此前所有投入以及可得利益等一切经济损失。
四、其他约定事项
第14条：若遇不可抗力造成损失，双方互不承担赔偿责任。
第15条：在合同期内，乙方若因病或意外身亡，本合同由其继承人继续履行。
第16条：本合同已经过甲方全体职代会讨论通过，会议记录附后。
第17条：在合同履行期内，若遇国家政策变动而需要改变合同条款，双方应该重新协商，并可以签订补充协议。
第18条：林地四至图、甲方职代会记录以及双方所签订的其他补充协议均为本合同的有效组成部分。
第19条：本合同期满后，如甲方继续对外承包，在同等条件下，乙方有优先权。
第20条：在履行本合同过程中，双方发生分歧应该协商解决，如协商不成，可以起诉至朝阳县人民法院。
第21条：本合同自双方签字之日起生效。
第22条：本合同一式两份，双方各执一份为凭。
甲方（章）：国有朝阳县朝阳林场乙方（签字）：________
法定代表人：__________
_____年_____月______日
甲方：
乙方：
今有甲方承建的 工程，由乙方承包 部分施工项目，为保证工程的顺利进行，明确双方的` 责、权、利，经双方协商签定如下协议条款，共同遵守执行。
一、 工程概况
1、 工程名称：2、 工程地点：
二、 承包施工范围
三、 承包形式
四、结算形式及合同价款
1、本合同价款(暂定)为： 元 ，大写：
2、本工程结算方式为：
五、 付款方式
本工程施工过程中按形象进度付款，竣工验收合格付款至合同造价的 % ，结算完毕后付款至结算价款的 %，余款在结算完毕 年后付款至结算总价的 。本工程保修期为 年，保修金为 %，保修金在工程保修期满后30天内如无质量问题一次性无息返还。
六、 工程工期
1、本工程开工日期为 年 月 日，竣工日期为 年 月 日，合同工期为 35 天，因乙方原因造成的工期延误，每拖延一天，对于乙方处以工程总承包价款 %的罚款。
2、乙方必须按甲方所制定的施工总体进度计划按时进场施工，如乙方不能按时进场施工，每延迟一天，对乙方处于500元罚款。
甲方：
乙方：
为搞好防____区环境卫生，创造良好的工作和生活环境，甲方将属于自己范围所产生的.垃圾承包给乙方清运及垃圾处理承包项目及费用双方商议：
一、承包范围乙方为甲方清运及处理甲方商业范围进驻的企业、办公、商铺所产生的生活垃圾、商业垃圾至垃圾处理站。
二、承包期限承包期限为________年，时间从________年____月____日至________年____月____日止。
三、承包费用甲方每年向乙方缴纳垃圾清运处理费___________（包干价）元，___________（大写）元整。乙方提供3个垃圾车厢放在甲方指定位置。
四、甲乙双方权利和责任
1、乙方要按甲方指定位置设置垃圾车厢3个，甲方将垃圾集中倒放车厢中，乙方安排人员及时清运。
2、甲方不得将建筑垃圾和有害垃圾倒入所设置的垃圾厢，并有权制止；
3、此协议履约期内如遇市有关部门调整垃圾处理费收费标准，甲乙双方另行协商垃圾处理费；协商未果本协议自行终止。
五、付款方式____月付款金额：_______________元，___________________（大写）元整，付款方式为3个月一付，应付款金额：_____________元（三个月）。_____________（大写）元整。
六、本协议一式两份，自双方签订之日起生效，甲乙双方各执一份，共同遵守执行。
甲方（公章）：_________乙方（公章）：_________
法定代表人（签字）：_________法定代表人（签字）：_________
________年____月____日________年____月____日
甲方： 县 乡 村 组户主 （以下简称甲方）
乙方： （以下简称乙方）
鉴证方： 县 乡 村
依据国家农村产业结构调整，土地流转承包经营及新农村建设政策，乙方通过发展，对周边的用地调查和自身发展需要，同意接受村民户主的引进，并规划在村民组所属范围内的黄桥头地段种植大树、花卉苗木和水草养殖，蔬菜药材按国家合同法及相关法律法规，甲、乙双方友好协商达成如下条款，共同遵守执行。
一、 承包土地位置及面积：
乡 村 组 户主 ，水田 丘，田亩名称
面积 亩。
二、 承包土地经营期限：
三、 承包土地经营价格：
四、 承包土地经营费付款方式
五、甲、乙约定事项
1、乙方在承包甲方的土地使用权经营期内，有规划、必须的建设、开发、投资、经营、填土、管理等自**，并独立核算，承担经营期间的一切债权、债务及责任，乙方必须合法经营。甲方不得以任何的方式进行干涉和另立项目收取乙方不合理的费用。如国家政策发生变化需增加的税收概由乙方承担。
2、乙方在承包经营期内如遇国家政策性的征地，按国家征地标准将各项征地补偿费甲、乙双方分划收取，即：
（1）土地、劳动力安置补偿费、原有的农田建设和原有的水利设施等全部归甲方的村民组及甲方所有。
（2）土地上国家有水稻田补偿费用全部归甲方所有。
（3）承包土地范围内的所有花卉苗木、树木、构建物、置景、置物、填土、挖鱼塘补偿费全部归乙方所有。
3、乙方在承包经营期内如遇企事业单位征用地，按本合同第五项第二条执行外，甲、乙双方必须协商一致方可实施。
4、承包土地经营期满后，乙方在承包土地范围内所有构建无偿给甲方，其他置景、置物、花卉苗木、树木和可移动产归属乙方，由乙方自行处理。
5、承包土地经营期满后，如甲方土地不再对外承包，则由乙方的土地还原费抵给甲方作为土地还原费用。如甲方同意继续对外承包在同等条件下，乙方有优先权。
6、乙方承包土地经营期内保证周边的水源、道路畅通。甲方现有水利设施乙方只能搞好不得损坏，甲方协助维护乙方所建园内的.安全设施。
7、乙方承包土地经营开发在新改革、新发现、新技术等各种创新，甲方应积极配合，协助办理有关手续。但一切开支费用全部归属乙方。
8、在稻田公路两边预留 米的路面到乙方田地的过路通道。
9、乙方在生产种植过程中，树苗要带土移栽，甲方不得阻扰干涉。
六、甲、乙双方责任
1、对于**年新租土地甲方保证合同签定生效之日**年 3 月 日前不得在已承包处的耕地内继续种作物，合同前已经种植了过期作物的由甲、乙双方协商解决，确保乙方进场使用，但不得超过**年 4 月 31 日。
2、甲方及甲方村民组提供现有的用水水源不变，用电杆点不变给乙方，机械设备、电费由乙方自负。
3、乙方在承包土地经营期内，甲方及甲方村民组应及时配合乙方解决周边环境矛盾及相关问题。如乙方需劳动力做事，在同等条件下优先给甲方及当地村民，但必须遵守乙方的劳动制度。
4、乙方必须在承包期内合法经营，遵守当地村规民约，按时缴纳甲方及甲方村民组的费用。
5、乙方在承包期内如造成水土流失责任自负（不可抗拒的自然灾害除外）。
6、甲方及甲方村民组应维护乙方合法经营、合法利益，支持协助乙方各项工作。
七、土地承包经营权流转
流转土地乙方可采承转包、出租、互换等方式流转，流转的收益由乙方享有但需甲方同意；但土地流转的期限不得超过承包期限的剩余期限，土地租金，交租时限、方式仍按乙方按合同规定执行。
八、违约责任：
本合同签字生效后，甲、乙双方必须严格遵守执行以上条款，不得因双方法人代表的变动而变动。如一方违约，承担赔偿对方双倍经济损失。
九、其他：
本合同在乙方承包土地范围内的所有责任田农户全部签字，即具有法律效力。本合同一式四份，乙方一份，其余的归甲方。其他未尽事宜，甲、乙双方另行协商解决，作为本合同之附件，与本合同具有同等法律效力。
本合同双方签字生效，到期满甲、乙双方处理好与本合同相关的一切事物后失效。
甲方签字： 乙方签字：
发包方： (以下简称甲方)
承包方： (以下简称乙方)
为不断改造荒山，植树造林，改善生态和居住环境，发展相关旅游服务业，甲乙双方经过多次协商，签订本合同，以兹双方共同遵守。
一、承包物概况：
二、承包期限：
承包期为 年，即从 年 月 日起至 年 月 日止。
三、承包金及交付办法：
1、承包金：承包金为每年 元人民币(大写)，共计金额(大写)： 元人民币。
2、交付时间：乙方于每年 月 日前交齐当年度承包金。
3、付款方式：以现金人民币的形式交付，由村委会收取。
四、双方的权利及义务：
1、甲乙双方都有责任维护正常的经营活动，甲方的村民不得妨碍乙方正常的经营，否则造成的经济损失由甲方协调解决。
2、乙方有责任维护山规秩序及防火工作，如因管理不善所造成的一切经济损失和违法责任由乙方负责。甲方要协助做好村民的村规民约工作，除甲乙双方统一组织村民放山拾草外甲方村民不得随意进入乙方的经营区并做到遵守山规秩序。
3、乙方在承包期间，甲方村民在遵守乙方山规秩序的情况下可以进入乙方承包区采集山野菜，但乙方投资达到一定规模后或所栽植的各类水果及干杂果己挂果，甲方村民未经乙方同意不得进入承包区，如甲方村民进入承包区内违反了乙方承包区管理的相关规定，乙方有权进行经济处罚。
4、乙方在承包期间所有经营活动要遵守国家的法律法规，并承担经营期内的一切税、费。
5、乙方经营期内的劳务用工及工程建设，甲方村民在同等情况下有优先安排和承包的权力。
6、乙方在经营期间，要依法经营，办理各项手续费用自付。
五、合同的.变更或解除
1、国家、集体建设需要依法征用、使用承包地的，应服从国家或集体需要。
2、乙方在出租期限内将出租合同约定其享有的部分或全部权利转让给第三者，需经甲方同意，并签订书面补充协议。
六、 违约责任
因一方违约造成对方遭受经济损失的，违约方应赔偿对方相应的经济损失。具体赔偿数额依具体损失情况确定。
七、其他
1、本合同经双方签字并经镇三资管理服务中心鉴证、备案后生效，甲乙双方均不得随意修改或解除合同。本合同中如有未尽事宜，经甲乙双方共同协商，作出补充规定。补充规定与本合同具有同等法律效力。合同期满，甲乙双方如愿意继续承包，应重新签订合同。
2、本合同一式四份，甲、乙双方各执一份，村委会和鉴证单位各执一份。
甲方(公章)：_________乙方(公章)：_________
法定代表人(签字)：_________法定代表人(签字)：_________
_________年____月____日 _________年____月____日
甲方：
乙方：
依照《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及其相关法律，地方行政法规和甲方公司的要求，根据《建筑工程质量管理条例》的规定等，双方遵循*等自愿，公*合理，诚实守信的原则，双方协商出以下条约。
一、工程概况
1、工程名称：
2、工程地点：
3、工程总占地面积： 亩。
4、建筑规模：以甲方的图纸和所有设计为准。
5、资金来源、企业方自筹。
6、工程价格：》按河北201 年定额计算，以一级取费计算。并结合河北当地，人工、材料，按河北定额站发行的最新信息价调差*行计价结算。
7、工程总价约：十亿左右，以最后预结算为准。
二、总承包方式
注：包工包料，另建设施工，三通一*，包质量、施工安全、施工机械、文明施工和所有装修水电弱电消防，整个工程内的环境绿化路道，包括所有资料等，车间机械调试通过《内机械甲方负责》。
三、合同工期
1、本工程工期 个工作日，阴雨天和人力不可抗拒的天气，双方作以记录，工期顺延。
2、本工程开工时间，以甲方的自筹资金，第一笔到位，甲方在十一日内立即以书面通知乙方施工组进场，进行前期工作准备，甲方图纸到位，手续完工，立即进行了主体工程开工。
四、甲方义务
1、甲方在乙方进场时应交与整个工程区里的地下资料，以免施工时破坏到地下文物和古董及国家电线电缆和管网。
2、甲方负责确保乙方进场开工后周边村民来闹事的纠纷，协调解决。
3、开工时要做到工程区内的地无纠纷，也免影响乙方施工。
4、乙方进场前，甲方交与乙方所有的施工图双方*行图审，便于施工无错。
五、乙方义务
1、乙方必须按图施工，确保工程质量。
2、要做到工程先自检过，通知甲方*行监督检验才进行第二步工作。
3、必须接受各级领导的指示，和指导工作。
4、文明施工，确保整工地的环境整个工地整洁、有顺序。
5、在施工中要自检查是否有安全隐患，一但发现应立即停工，并马上排除一在继续施工。
6、乙方签完合同后，应早准备进场工作和组建好，有素质的一流施工班组和一流的工程队伍，接到甲方通知应立即交施工组资料，并即时进场。
六、质量标准
1、本工程也合格工程准。
2、本工程质量验收标准，按国家验收标准为合格。
七、工程结算方式
1、结算依据，甲方所提供的图纸和变更资料和图纸会审纪要，例会纪要，工程联系、设计中有明暗示参见的图集以及甲方和监理单位审批通过的施工方案，甲方发下的变更通知，隐蔽工程验收记录、相关资料，已审批通过必要的相关措施报告和工程签证等为依据，进行工程造价的编制计价结算。
2、结算条件：按河北省20 年定额结结算，结算期间按当时定额信息站发行的新行调差定额执行。
3、人工与材料价的调整。
(1)人工费的调整按河北省相关职能部门的文件执行调差。
(2)材料的调差，材料的价差调整按施工当月河北省定额站颁布布发的建筑工程《河北建筑工程材料信息》月刊执行调差。
(3)河北省建筑工程材料信息月刊中没有的材料，以甲、乙双方询价确定的市场价执行材料价差的调整。
八、工程款的支付方式
1、本项目所有工程乙方不用垫资，甲乙双方签订完合同，甲方通知乙方进场时拨给乙方零进设施费，按合同总价的百分之 %，计算的零建设施工费，乙方进场主体工程开工时，机械材料进场 天内甲方再拨给乙方材料备料款，按合同总价的`百分之 %的备料款。
2、工程进行中每月的实计工程量，进付款的百分之 ，付款时间，每月 号申报进度表为准，次月 号付款，依此类推。
3、总工程款的结算付款，最后的工程款通过甲方和有关部门，工程验收后， 天内付到总工程款的百分之九十五，还有百分之与预留保修金，工程保修期一年，保修时间到甲方应无条件付给乙方预留的保修金，如在保修期内出现工程质量问题，乙方应即时处理维修。如果乙方接到通知未即时处理，甲方自行维修处理的，维修金甲方扣多少，乙方必须接受，保修期满一年无质量问题，无息全部付清尾款。
4、此工程乙方不用垫资，经甲乙双方协商，在总工程款下浮中百分4%个点。
九、双方事宜
1、在施工过程中，甲乙双方随时保持联系，互相交换意见以以确保工程捏和工程进度。
2、乙方如有发现图集有误差不能擅自作主更改，应立即与监理和甲方联系处理，包括(施工中验收和隐蔽工程验收)，工程变动在内。
3、监理和甲方处理并给予乙方处理的书面通知和签字的书面手续，以免造成工期延误和影响工程质量。
4、为了工程质量和进度，打造出一流工程形象，希望双方紧密配合、团结，互相遵守。
十、特别约定
1、甲乙双方签订本合同后，甲方不得在将本项目工程与他人在签订合同，若甲方将本项目在与他人签订合同，乙方有权向甲方要求损失补偿，和前期跟踪本项目的一切费用。
2、乙方必须认真组建好施工组，并按甲方的指导进行施工，接受甲方和监理的正确指导意见。
十一、保密要求
本合同自签署生效之日起，合同双方合作的全过程，内容工作方式方法，以及因签订本合同或履行本合同而获知他方的任何商业秘密和本项目的有关秘密应严格保密，不得向第三者泄密，因一方泄密造成对方损失的，由泄密方承担所有损失赔偿。
十二、适用法律
1、本合同履行适应中华人民共和国法律、法规所管辖，不适应其它国家的任何和法律法规和规定。
2、如果签署本合同后，有新的法律法规，行政法规颁布后的，按新的法律执行。
十三、争议解决方式
1、任何因素让本合同引起的或与本合同有关争议的应通过双方有好协商解决。通过协商仍不能解决争议时，双方约定以下列(2)方式解决。
(1)向河北省仲裁委员会提起仲裁。
(2)向工程所在地人民法院提起诉讼。
2、在争议仲裁和提交法院期间，除提交争议的事项所影响的义务外，双方应继续履行其它在本合同内的规定义务和行使权力。
十四、违约责任
1、如因乙方的工程质量出现问题，所造成返工的，甲方不以给延工期，如果出现严重工程质量问题的造成工程停工，法律问题的乙方自行承担所有责任。
2、如乙方的工程过程中，乙方无工程质量问题，甲方未按时支付工程款造成停工的，由甲方债权负责，并给与乙方的损失补偿。
十五、合同生效
1、本合同自双方签字盖章后生效。
2、本合同直到履行完义务终止。
3、本合同以中文文本实行，其它文字无效。
4、本合同未尽事宜双方约定另行签订补充合同，补充合同与本合同同样据有法律效力。
5、本合同一式四份，甲乙双方各执二份。
合同订立地点
本合同双方约签字盖章后生效。
甲方(公章)：_________乙方(公章)：_________
法定代表人(签字)：_________法定代表人(签字)：_________
_________年____月____日 _________年____月____日
上缴利润基数包干，超收分成合同
发包方：＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿，简称甲方；
承包方：＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿，简称乙方；
企业经营者：＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿。
根据＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿，经双方协商，签订本合同。
一．承包形式
上缴利润基数包干，超收分成。
二、承包期限
自＿＿＿＿年＿＿月＿＿日起至＿＿＿＿年＿＿月＿＿日止，共＿＿年。
三、承包基数
＿＿＿＿年实现利润＿＿＿＿元，上缴利润＿＿＿＿元；＿＿＿＿年实现利润＿＿＿＿元，上缴利润＿＿＿＿元；＿＿＿＿年实现利润＿＿＿＿元，上缴利润＿＿＿＿元。
四、超收部分分成比例
乙方超额完成上缴利润指标时，根据超额部分的数额，以下列比例进行分配。
＿＿＿＿年，超收数额在＿＿＿＿元以下的，甲方＿＿＿％，乙方＿＿＿％；超收数额在＿＿＿＿元以上的，甲方＿＿＿％，乙方＿＿＿％。
＿＿＿＿年，超收数额在＿＿＿＿元以下的，甲方＿＿＿％，乙方＿＿＿％；超收部分在＿＿＿＿元以上的，甲方＿＿＿％，乙方＿＿＿％。
＿＿＿＿年，超收数额在＿＿＿＿元以下的，甲方＿＿＿％，乙方＿＿＿％；超收部分在＿＿＿＿元以上的，甲方＿＿＿％，乙方＿＿＿％。
五、乙方利润分成的`使用
乙方对利润分成部分，根据下述比例建立生产发展基金、奖励基金和福利基金：
生产发展基金：＿＿＿＿年为＿＿＿％，＿＿＿＿年为＿＿＿％，＿＿＿＿年为＿＿＿％；
奖励基金：＿＿＿＿年为＿＿＿％，＿＿＿＿年为＿＿＿％，＿＿＿＿年为＿＿＿％；
福利基金：＿＿＿＿年为＿＿＿％，＿＿＿＿年为＿＿＿％，＿＿＿＿年为＿＿＿％。
六、主要经济技术指标
（一）固定资产增值：总额为＿＿＿＿元，其中＿＿＿＿年＿＿＿＿元，＿＿＿＿年＿＿＿＿元，＿＿＿＿年＿＿＿＿元。
（二）产品质量：＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿
（三）新技术开发：＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿
（四）企业升级：＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿
（五）＿＿＿＿＿：＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿
七、甲方在乙方承包期间，有权根据法律和合同的规定，对企业的经营活动进行监督检查，＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿；有权＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿；有权＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿。
甲方在乙方承包期间不得在法律和合同的规定之外随意干涉乙方的生产经营活动，并有义务：
（一）＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿；
（二）＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿；
（三）＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿。
八、承包期间，乙方享有国家法律、法规、政策规定的经营管理自**。
企业经营者＿＿＿＿为乙方法定代表人，对企业经营管理中的下列事项，有依法自主决定的权利：＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿
九、违约责任
甲方在下列违约情况下，应负的责任是：
（一）＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿
（二）＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿
（三）＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿
乙方在下列违约情况下，应负的责任是：
（一）＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿
（二）＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿
（三）＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿
十、对企业经营者的奖惩
对企业经营者的奖励办法：＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿
对企业经营者的处罚办法：＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿
十一、合同的变更和解除＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿
十二、合同的担保＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿
十三、争议的解决方式
因本合同发生争议时，甲乙双方应协商解决。协商不成的，以下列第＿＿＿种方式解决：
（一）交＿＿＿工商行政管理局经济合同仲裁委员会裁决；
（二）交＿＿＿人民法院审判。
十四、名词和术语的解释＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿
十五、其他有关事项＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿
＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿
十六、本合同自＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿时起生效。合同正本一式２份，甲乙双方各执１份；副本１式＿＿＿＿份，分送＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿副本和正本有同等效力。
甲方：（公章） 乙方：（公章或个人签章）
地址： 地址：
法人代表（签章）： 企业经营者（签章）：
代理人（签章）：
签约日期： 年 月 日
签约地点：
〔说明〕承包方即乙方如是个人时，应在合同最后署个人姓名并盖章，企业经营者（签章）一栏不必填写。
发包方：____________(甲方)
承包方：____________(乙方)
经甲乙双方协商一致，签订本合同，共同遵守。
一、承包项目及数量：
甲方以山田及山地约___亩。(杨家庄深笼片)租给乙方开发，农、牧、林基地。
二、承包期限：(30年)自___年___月___日起至___年___月___日止。
三、乙方向甲方缴交承包款为每年山地30元/亩，山田150元/亩。共款_元。(大写：___)。(注：地方面积由国土局、林业局提卫星投影面积计，
四、在合同期内，乙方拥有土地使用权，乙方在使用期内，承包或转让部分股权甲方无权干涉，应协助乙方供电照明(线路费用由乙方负责)开路、指明路线、路道通过农作物不能索赔。
五、租金计算：
按每亩(山地30元/亩，山田150元/亩)___人民币计。
从开始10年后，以10%提升，5年一提，如此类推。
付款方式：1年按金，1年上期(即一次付2年租金)以后租金每年1月份交付。
六、在乙方使用期内，国家如征收土地作其它使用，赔偿土地由甲方所有，土地上农作物、固定财产赔偿归乙方所有，不得争议。
七、合同期满后，土地动产，不动产，农场设施(不包括资金)以股份制共同合作，乙方占股份51%，甲方占股份49%股权，保持原状，共同发展、管理，再重新签合约。(注：双方不再合作的情况下，果树，建筑物归甲方所有。土地上的动产一切由乙方处理，甲方不得干涉乙方)甲、乙双方应共同协助交接事项。
八、本合同一式三份，甲、乙双方各一份，公证处一份。
九、本合同书经甲乙双方签名盖章(20年月日)之日起生效。
立约人：___
甲方名称：___
乙方名称：___
地址：___
地址：___
法定代表人：___
法定代表人：___
经办人：___
地址：___
签约时间：___年___月___日
——承包合同菁选
关于承包合同(合集15篇)
随着人们对法律的了解日益加深，很多场合都离不了合同，合同是对双方的保障又是一种约束。那么合同书的格式，你掌握了吗？下面是小编收集整理的关于承包合同，欢迎大家分享。
甲方：
乙方：
20xx年 月 日
甲方(发包方)：_________
现地址：_________
乙方(承包方)：_________
现住址：_________
身份证号码：_________
为了落实联产承包责任制，充分调动生产积极性，提高经济效益，甲方经研究决定，将鱼塘进行招标承包，乙方参加竞投中标。现经甲乙双方协商一致，订立合同条款如下：
第一条乙方承包鱼塘的土名：_________，鱼塘面积：_________亩_________分_________厘。
第二条承包期限_________年_________月，即从_________年_________月_________日至_________年_________月_________日止。
第三条承包金额和缴交方法：鱼塘承包总金额为_________万_________仟_________佰_________拾_________元_________角_________分。鱼塘每年承包金额为_________万_________仟_________佰_________拾_________元_________角_________分，每年的承包金应于当年_________月_________日前一次性缴交完毕。
第四条在承包期内，乙方所承包的鱼塘需要用电必须服从电管站的管理，并按照甲方指定地方装上电表和漏电开关，才能用电，一切费用由_________方负责。电费由乙方负责。
第五条甲方提供鱼塘给乙方承包经营，乙方必须按规定养殖水产物，不允许随意改变其使用用途和破坏鱼塘，期满后按原貌交还给甲方(包括塘基修复)。
乙方养鱼、新放鱼苗、看管鱼塘(或河道、水库、湖面)的费用，均由乙方自理。
乙方在捕捞鱼时，严禁使用电鱼、毒鱼、炸鱼等危险办法。
第六条在承包期内，乙方经甲方同意需在塘基建设建筑物或种植农作物，期满后应拆除搬迁或停止耕作，若新承包者愿意受让，可继续保留，但绝不允许前者保留使用，否则甲方有权雇请民工强制进行拆除，所需一切费用，仍要乙方支付。
第七条在承包期内，因国家建设或者乡镇需要征用土地时，甲乙双方应无条件服从，本合同同时解除。征地单位按征用土地的有关规定予以补偿，有关青苗补偿费归乙方，土地补偿费和其他补偿费归甲方。
第八条养鱼与农业用水发生矛盾时，甲方必须保证乙方用水最低水位线不低于_________米。
乙方需要排水或抽水时，甲方应及时提供抽水机给乙方使用。
如发生偷、毒、炸鱼等情况，甲方应积极协助乙方处理。
甲方有权督促乙方完成合同规定的义务。
第八条乙方在承包期间有下列情形之一的，甲方有权解除合同，并无偿收回发包的鱼塘：
1.乙方擅自将承包的鱼塘转让、转租、转包、转借、或者以合作，联营为名，实质是改变承包经营者的(若遇特殊情况经甲方批准并办妥手续者除外);
2.乙方丢荒、丢耕、或未经甲方同意擅自改变承包鱼塘的用途和进行破坏性、掠夺性经营，经甲方劝阻无效，造成地力、生产力下降的;
3.乙方利用承包鱼塘进行非法活动，损害公共利益的';
4.乙方拖欠承包款(包括部分拖欠)达_________天的;
5.法律、法规规定其他有关解除合同的情形。
第九条风险责任：乙方在承包期间所发生的一切生产经营费用(包括安全事故、保险金的购买和一切事故及灾害造成的损失)，债权和债务均由乙方负责。有关农业税、水产税、特产税均由_________方负责，与_________方无关。承包款仍按承包合同规定缴交，但由于遭遇不可抗力的特大自然灾害造成乙方不能继续履行合同，乙方应及时将不可抗力的事故以书面通知甲方，由甲乙双方协商解决。
第十条本合同实行抵押承包的原则，在签订合同时，乙方必须在_________天内按鱼塘承包款总额_________%作为承包押金给甲方，即押金金额为_________万_________仟_________佰_________拾_________元_________角_________分，作为履约的保证。承包合同期满，若乙方能履行合同，则甲方应退还抵押金给乙方。
第十一条违约责任：
1.甲方未经乙方同意提前解除合同，视为违约，甲方应双倍返还乙方承包押金_________万_________仟_________佰_________拾_________元_________角_________分。
2.乙方若中途退包，提前解除合同，视为违约，甲方将没收乙方缴交的承包押金_________万仟_________佰_________拾_________元_________角_________分。
3.乙方逾期缴交承包款，须向甲方支付违约金，每逾期一日，按拖欠承包款总额每日_________%计付违约金，若拖欠承包款(包括部分拖欠)达_________天，甲方有权解除合同，没收乙方缴交的承包押金，并无偿收回发包的鱼塘。
第十二条纠纷的处理办法：_________。
第十三条本合同经甲、乙双方签字或盖章并经_________鉴证后生效。本合同一式四份，甲、乙双方各执一份，会计入帐一份，合同鉴证机关一份。
第十四条其它条款：_________
甲方(公章)：_________乙方(签章)：_________
_________年____月____日_________年____月____日
签订地点：_________签订地点：_________
根据劳动局、民政局的有关法规条文，经甲、乙双方友好协商，一致同意签订本协议书，以供共同信守执行。
一、甲方***食府，根据食府经营需要，现聘请乙方任厨师长，并做技术管理及厨房日常管理,有效期为20xx年 9月29日至20xx年9月29日。
二、甲方每月付给乙方税后工资人民币 元(大写: )
。每月16号前支付上月工资。为便于管理, 甲方付现金给乙方厨师长 先生,由其统一发放工作,乙方按条款第九条正常离店时,甲方须足额、按时发放全部工资，不得以任何理由拖欠、克扣工资。乙方签定本协议后需交纳人民币 元作为保证金，正常离店时保证金全部退还。
三、乙方与甲方共同协商组织安排有一定技术级别职称和熟练操作技能的厨师担任厨房内炒锅、打荷、砧板等技术岗位工作。按目前营业情况，上述工资含厨师长在内的 人薪酬。
四、在工作期间，乙方人员要做到:遵守甲方的'规章制度及国家法律法规，乙方保证厨房内工作人员的储备,保证在少数人请假、休息时不影响酒店正常经营。同时既要保证菜肴质量，又要不断推出新品种、新花样，力求做到让客人满意，尽心尽力为甲方的发展创造财富。
五、在合作期间，甲方须为乙方提供必需的工作条件和约定的生活待遇。如对乙方人员安排有异议，可及时向乙方提出，乙方应及时改进，达到双方满意。
六、甲方不得命令、诱导乙方做违背国家任何法律之事，否则责任由甲方负责;乙方所带人员在外出、下班后不得做出有违反任何法律、法规，违害酒店利益之事，否则后果自负。
七、若出现工伤事故，应分清责任后处理。在情况紧急时店方可先出50%以上资金用于救急。然后按国家有关法规处理。
八、甲方承诺营业收入达到人民币壹拾壹万奖励给乙方人民币伍佰圆，在此基础上营业收入每增加人民币壹万圆奖励人民币伍佰圆，厨房人员增加此奖励酌情考虑。另外乙方需保证毛利率(包括煤气)达到46%--50%之间，46%以下每低1%扣罚乙方200元人民币，50%以上每高1%奖励乙方200元人民币，最高不得高于56%，同时乙方必须保证菜品的份量及主辅料的合理搭配。
九、甲、乙双方欲解除本协议，一方应提前向另一方提出，以便安排工作，如乙方先提出解除本协议需等甲方聘请到厨房人员后方可离店。如乙方未保证菜肴质量，未做到推陈出新及未做好成本控制，甲方对乙方提出，乙方未认真改进，甲方可随时提出解除本协议。
十、本协议未尽事宜，甲、乙双方按照有关规定，本着互相谅解的精神共同协商处理。
十一、本协议一式二份，甲、乙双方各执一份。双方签名盖章后生效。
甲方： (签名盖章)
乙方：
发包方：（以下简称甲方）
承包方：
（以下简称乙方）合同签订时间：
合同签订地点：甲方所在地
甲乙双方根据《民法典》的有关规定，双方在*等互利、协商一致的基础上，为明确双方权利义务关系，现对乙方承包甲方XX的有关事项达成如下一致条款：
一、甲方提供现XX所属以营场地（共约150*方米），XX经营的卫生许可证及XX现有设施。
二、医院职工XX，乙方只有管理权、使用权、无所有权，职工用餐后，所有清扫、拖地、食物残渣处理等均由乙方处理。XX内的公物不得损坏遗失、损坏，照价赔偿。
三、乙方签订合同时，需一次性缴纳承包风险金5000元，于签订合同时一次付清。在使用过程中，XX设备、设施的保养、维修以及卫生许可证验收、XX工作人员体验等一切费用均由乙方自理。
四、甲方有权在乙方的经营活动期间进行行政管理，服务质量监督，医院工会职工代表或总务科派员管理。为保证监督，乙方必须接受市、区卫生检查及有关部门的卫生监督。如不接受检查或检查不合格，由乙方承担一切责任。所罚款项由乙方全部承担。
五、乙方在承包期内依法自主经营、自负盈亏。承包方所有XX工作人员必须经区防疫站体格健康合格，方有资格承包。XX不能转包，否则甲方将予以收回，并按违约收取违约金10000元。
六、乙方需改变经营场所结构，必须征得甲方同意后方可进行，费用由乙方负责，合同解除时，不得拆除。
七、乙方在承包期内消耗的水、电、气费按规定的收费标准于每月____日前主动向甲方缴纳。乙方有责任维护好供应管网，如有损坏，照价赔偿。XX提供一套不锈钢燃气灶具，若需改造或更新，其费用由甲方负责，其余用品均由乙方自行购买。为了便捷服务，医院增添的电脑刷卡系统一套，日常维修费由乙方自理，医院不再投入资金增加和维修设备。
八、乙方在承包期内必须保证将病员及陪伴饭菜送至病房，保证医院职工及节假日值班人员正常用餐且保质保量，如发生伤亡、食物中毒等一切事件由乙方自行负责，甲方不负任何责任。
九、承包费每月300元人民币，每月末____日以前交纳次月租金且一次性支付，逾期不交按承包费的.3%计日收取滞纳金；如10天之内不交租金，甲方有权收回XX设备、设施按照财产清单逐一清点后，无一缺失、损坏，方可退还风险金，否则，将从风险中逐一扣除。
十、甲乙双方如需提前终止合同，必须在半年后提前____月通知对方同意后，方能解除合同，如单方面违约须向对方一次性支付违约金1000元人民币。
十
一、乙方提前终止合同时间，以新的承包人接手之日止，方能解除（如无新承包人，乙方必须按合同继续履行）；XX经营过程中如遇工商税务及其他问题，乙方自行解决，甲方予以协助。
十
二、本合同未尽事宜，按照《民法典》的有关规定履行。须由双方协商一致后履行，并须在合同上注明。
十
三、本合同壹式肆份，由双方签字盖章后生效，擅自更改无效。本合同由甲、乙双方各持壹份，甲方财务、工会或总务科各留存壹份。
附件：
1、 XX设备清单一份
2、 XX卫生达标要求及制度（已上墙）
甲方签字：乙方签字：
________年____月____日
________年____月____日
立合同单位： 以下简称 甲方 住 镇 村 组 乙方
为完善企业内部生产责任制，加强管理，落实任务，经甲乙双方协商一致，现将二OO四年度成品车间进窑任务由乙方参加承包，现明确甲乙双方责任和义务，甲乙双方自愿订立以下合同条款。
一、承包形式
1、个体承包，安全运转无事故。
2、砖坯进窑，保质保量，服从甲方安排。 3、对照合同情况，按实结算。
二、承包指标及价格标准(单位：万块/元) 1、全年进窑任务为1400万块，争取1450万块。(具体根据烧焙情况)
2、每天、人、班、产量保证完成。 3、每进窑万块红砖报酬为31元。(窑棚内为 元，具体现场落实)，以上标准含一、二两个全区及两个开发区的砖坯进窑，下雨无人推车，其它不再有什工另加，晴天坯房的坯私自进窑每车扣款10元。
三、工资结算方式
1、乙方工资结算一律以甲方红砖入库实数结算。
2、每月造表在次月10-15号发上月工资70%(特殊情况特殊对待)。
3、余款工资30%作预提金留厂，中途无范规行为，到年终一次性结算兑现，如中途停退班，留厂的预提金全部作自动放弃。
四、甲方的权利和义务
1、协助乙方做好安全教育意识，一切按章办事。 2、为乙方提供在生产时使用的中型以上工具和设备。
3、有检查乙方合同执行情况和产品质量及任务完成情况的权利。
4、加强对乙方安全防范措施的管理，配发劳动保护用品。
5、对不服从管理者，有权随时终止合同，一切按合同执行。 五、乙方的责任和义务
1、在生产时必须做到安全文明生产，对发生的安全事故，其事故责任和经济损失及事故后果，经查明该谁承担由谁承担。
2、服从甲方和烧窑师傅的安排指导，无权干涉搪闸事宜和那里有干坯就到那里去拖，取消过去舍远求*的坏风气。
3、坚持上下午班进窑，如再坚持半日制，对甲方造成的.无形损失要承担全额赔偿或工资直接下降2元/万块。
4、春季生产始借用甲方的生产工具，到年终如数原质交甲方入库，否则按原价全额赔偿。
5、对甲方发放的安全防护用品要正常配戴，发现一次未戴扣款50元。
六、其它事项
1、本合同一经双方签字生效，并即俱法律效力，任何一方不得私自调整任务及工资标准，如有违约按乙方总工资25%作违约金支付。
2、合同签定时交甲方保证金200元，随时听从通知投入正常生产。对接通知拒不到场的除扣除保证金外，并要承担由此耽搁的一切损失赔偿。
3、合同有效期从签字之日起至二OO四年度甲方生产结束止，双方帐目结清合同自行作废。
甲方：
见证单位：
乙方： 电话：
签订时间：二Oxx年元月二十日
甲方：_________
乙方：_________
兹有甲方食堂宿舍工程经招投标由乙方中标承建为了使工程顺利进展，达到预期目的，根据《经济合同法》和建筑安装工程承包合同条例规定，使双方在施工工程中责任明确，经双方共同商定，特签订以下合同。
一、工程名称：
食堂、宿舍
二、工程地点：__。
三、承包方式：
采取包工包料一次性包干，工程量、材料价格及费率不作调整，工程变更按实结算。
四、施工范围：按现有施工图范围内给排水及电气安装
五、工程承包价的确定：
按施工图预算总价元，给排水，下浮元(壹拾捌万玖仟陆佰陆拾贰元整)，其变更部分下浮率同上。
六、付款与结算方法：
1、工程开始安装预付20%。
2、完成工程在____万元;
3、余款，待竣工验收合格后一次性结清，暂留保修期12个月，保修期内无发现质量问题，保修金按时退还。
七、工程期限：
从合同生效日起，乙方密切配合土建同步施工，与土建同步竣工。
八、工程质量验收：
1、乙方严格按照施工图纸，各个单项工程及隐蔽工程须经甲方验收后方可施工，质量标准按质监部门评定为标准，如达不到合格标准，返工等一切损失均由乙方负担。
2、在施工中乙方应严格按图施工，不得更改，如甲方要求变更原设计或增加设施，甲方出图纸设计变更联系单，乙方按新设计施工，但变更部份牵及到已完工的，其返工费均由甲方负担。
3、乙方必须对用户负责，在交付使用的'壹年内负责包修，保修范围：
⑴施工质量的包修费用由乙方自理;
⑵材料质量的包修费用由乙方负担;
⑶因甲方使用不当出现电气线路、管道设备故障或损坏，乙方有责任预以排除或调换，费用由甲方自理。
九、乙方必须重视安全生产，严格按安全操作规程施工，在施工中如发生工伤事故，由乙方承担责任。
十、其它：
1、在施工中，甲方应尽量提供乙方在施工中的各种方便，积极做好配合协调工作。
2、在施工之前，乙方所需要的加工场地，工具材料间由甲方提供负担解决。本合同一式肆份，甲方贰份乙方贰份自双方签字盖章后生效。工完帐清。
甲方(公章)：_________
乙方(公章)：_________
法定代表人(签字)：_________
法定代表人(签字)：_________
_________年____月____日
_________年____月____日
甲方：
乙方：
为促进经济发展，经甲乙双方充分协商，在*等互利的基础上，特订立本合同，以便双方共同遵守。
一、甲方将自己所拥有的坐落在 的荒山 发包给乙方从事生产经营，四至为南至 ，北至 ,东至 ，西至。
二、承包期限为________年，自________年____月____日起至________年____月____日止 。
三、承包费为每年 元，共计 元整(小写： 元)，上述承包费已含原荒山杂树补偿款。
四、乙方于合同签订之日起一次性向甲方付清总承包费用。
五、甲方保证该荒山界线、四至与他方无任何争议。如因此发生纠纷，由甲方负责协调处理，如由此给乙方造成经济损失，由甲方负责全额赔偿 。
六、对本合同条款，甲方已召集四邻商议，同意四至界限无纠纷。
七、双方权利与义务：
1、乙方取得荒山承包经营权后，只能用于国家法律、法规和政策允许的用途(可以种树、开荒、开采石子、石渣等);在法律、法规和政策允许范围内，乙方拥有所承包荒山的自主使用与经营管理权，甲方不得干涉。
2、甲方同意乙方在不违反国家法律、行政法规规定的前提下，可以自主采取转包、转让、出租等方式实现荒山承包经营权流转。
八、甲乙双方必须信守合同 如甲方违约导致解除此合同，须付给乙方违约金人民币 元并全额退还乙方所付的承包费，同时对于乙方所承包荒山上的树木等经营成果合理作价，作价款一次性付给乙方;如乙方违约导致解除此合同，甲方不予退还乙方的承包费，并且所承包荒山上的`树木等经营成果无偿收归甲方所有。
九、本合同履行期间，即使下列情形发生改变，甲乙双方仍应按本合同约定内容履行各自义务：
1、甲方的负责人、经办人变更;
2、甲方的名称改变、甲方分离或甲方与他方合并 ;
十、本合同未尽事宜，经甲乙双方协商一致，可订立补充协议 ，补充协议及附件均为本合同组成部分，与本合同具有同等法律效力 。
十一、本合同经甲乙双方签字后生效。
十二、本合同一式四份 ，甲方一份，乙方三份。
甲方(签字)：
乙方(签字)：
________年____月____日
甲方：_______乙方：_______
为加快施工进度，保证建筑工程质量，经甲、乙双方协商一致，达成如下协议：
一、甲方将位于_______，建筑工程共计房屋_______㎡、水泥路面的建筑工程发包给乙方。
二、工程造价：房屋建筑面积_______元㎡，水泥路面_______㎡，工程总造价_______万元（_______万元）。
三、付款办法：工程开工后，甲方向乙方付工程款的_______%，待工程完工，经验收合格后，一次性付给剩余款项。
四、甲乙双方的权利和义务
1、甲方负责办理一切征地使用手续，乙方负责办理施工许可手续。
2、施工期间，发生的一切费用均由乙方承担，甲方只承担工程造价款。
3、甲方应协助乙方搞好社会治安，保证施工正常工作秩序，乙方应依法施工，保证工程质量。
4、乙方必须按照甲方提供的.建筑图纸进行施工。乙方无权进行修改或偷工减料。
5、工程质量以县建设局监理站验收合格为准。否则，甲方有权拒绝接收并拒付工程款。
6、所有工程必须于结束。
五、违约责任合同生效后，甲乙双方必须共同遵守，如一方违约，必须赔偿给另一方造成的所有损失。
六、其它事宜合同未尽事宜，甲乙双方友好协商解决。
七、此合同一式四份，甲乙双方各执两份。
甲方：_______（签字盖章）乙方：_______（签字盖章）
____年____月____日____年____月____日
发包方：___________________________，简称甲方;
承包方：___________________________，简称乙方;
企业经营者：_________________________________.
甲、乙双方根据__________________，经协商签订本合同。
一、承包形式
上缴利润定额包干，超额全留。
二、承包期限
自_______年______月______日起至_______年______月______日止，共_______年。
三、上交利润定额
1.乙方在_____年内，上交利润总额为_________元。其中，_____年_________元，_____年_________元，_____年_________元。
2.超出定额部分的利润，全部留给乙方。
3.乙方应根据留利数额，建立生产发展基金，奖励基金和福利基金。三项基金的比例为：_____________.
四、经济技术指标：________________________________________________.
五、技术改造任务：________________________________________________.
六、承包前债权债务的处理办法：____________________________________.
七、贷款归还办法：________________________________________________.
八、承包期间，甲方有权根据法律和合同的规定监督检查乙方的生产经营情况;有权________________;承包期间，甲方不得在法律和合同的规定之外随意干涉乙方的生产经营活动并有义务________________.
九、承包期间，乙方享有国家法律、法规、政策规定的经营管理自**。
企业经营者_________为乙方法定代表人，对企业经营管理中的'下列事项，有依法自主决定的权利：_____.
十、违约责任：____________________________________________________.
十一、对企业经营者的奖惩：________________________________________.
十二、争议的解决办法：____________________________________________.
十三、其他有关事项：______________________________________________.
十四、本合同自__________________时起生效。合同正本_________，副本________________.
甲方(公章)：_____________乙方(公章)：______________
法人代表(签章)：_________企业经营者(签章)：________
_________年______月______日_________年________月_____日
签订地点：_________________签订地点：__________________
发包人(全称)：
承包人(全称)： (简称乙方)
依照《中华人民共和国合同法》及其他有关法律、行政法规、遵循*等、自愿、公*和诚实信用的原则，双方就本建设工程施工事项协商一致，订立本合同。
一、工程概况
工程名称：
工程地点：
工程内容：
二、工程承包范围
按照设计图纸范围承包地基与基础承台及地梁以上砼、砖砌体、抹灰工程;协助甲方土方回填及少部分机械传动不能到位的土方回填;主体结构±0.000以上的砼及零星构件砼、砖砌体、抹灰工程;外架搭设及拆除工程;散水沟、散水及踏步工程;屋面和露台找*、细石砼及桃粒砼工程;楼地面找*工程;瓦屋面装饰工程和承包班组所用的材料(如水泥、外加剂等)的下车及转运。
三、合同价款和工期
双方约定按建筑面积元/m2单价进行承包。合同工期按甲方与建设单位签订的'合同工期为准，总工期为天，具体分项及检验批工程工期按甲方编制的进度计划表为准。
四、承诺与付款方式
1、承包人向发包人承诺按照合同约定按时按质完成施工任务，在施工期内承担本工程质量与安全的全权负责。若因乙方原因造成的工期延误，每逾期一天扣减工程款1000.00元人民币。
2、发包人向承包人承诺按合同约定期限和方式拔付工程进度款及工程竣工最后拔付工程款。
2.1、双方约定工程进度款按约定付款时间所完成工程量的80%支付，具体付款时间划分为基础至三层板面砼浇灌三天以内甲方拔付第一次工程款，三至六层砼浇灌完拔付第二次工程款，内外墙抹灰完毕拔付第三次工程款，剩余款项待工程竣工后15天内付至总价款的90%。所完成的分项工程量占总工程量的比例划分为：基础(基础开挖至±0.000)占5%;主体砼一至六层占24%;砖砌体一至六层及构造柱砼占30%;抹灰一至六层内墙占27%，外墙占6%;外架搭设和拆除占3%;其他占5%。
2.2、双方约定尾款支付待工程主体全部竣工验收签字并结算后15天以内一次性支付给乙方剩余的5%的工程款。剩于5%作质保金待工程竣工一年后付清。
五、双方约定其它付款方式
在施工期间乙方在未按甲方提供的工程进度计划完成施工任务时甲方不予以工程款拔付。乙方在未完成约定付款时间或部位的工程量的50%前不得向甲方要求支付生活费等。
六、双方责任
1、若因甲方原因造成乙方不能施工，造成的工程延期等问题甲方负责。
2、若因乙方人力不足，组织不当或其它原因造成的工程延期等问题，甲方有权追究乙方责任。
3、乙方在工程施工过程中必须配合甲方工作，每次放线乙方负责人须参与。
七、质量与验收
1、双方约定中间验收部位
隐蔽工程由甲方书面上报监理工程师，经质监站及业主检查验收签字后承包方再进行下一工序的施工。
2、双方约定分部分项工程竣工验收。
分部分项工程竣工验收由甲方书面上报业主、监理工程师，经业主、地勘、设计、监督单位、监理及甲方相关人员检查验收签字后乙方再进行下道工序。如以上单位经验收结论为不合格或需整改项目，乙方无条件按要求重做或整改，若给甲方造成经济损失的乙方负责。
八、工程量的确定
以施工图纸为准
九、组成本合同的其它文件
1、施工工期进度计划。
2、本单位施工项目现场的管理规定。
3、技术质量与安全管理责任制。
十、竣工验收与结算
1、乙方在工程竣工自检自查后一天内向甲方报告，经甲方相关技术人员检查确定后再书面报告给监理单位和建设单位。再由建设单位组织竣工验收，并经建设、设计、质监、地勘、监理及本合同甲乙方共同验收并签章后才算工程正式竣工。
2、甲方在竣工验收后按乙方实际完成的工程量进行结算。增减的工程量一并结算并纳入总价款最后一次性付清给乙方。
十一、争议
双方约定在履行合同过程中产生争议时，请甲、乙方双方负责人协商。
十二、不可抗力
双方约定因不可抗力因素影响的工程进度等不计入合同约定范围。
十三、合同份数
本合同自甲、乙双方签章之日生效，壹式贰份，双方各执壹份,均具备同等法律效力。
十四、补充条款
1、工程款支付由乙方负责人向甲方项目部申请，由甲方有关负责人批准并签认工程量及应付金额再报以甲方财务部领取。
2、乙方负责人因事不能领导本班组人员施工时，必须报以甲方有关负责人并确定交以某人暂时代理并带领班组成员开展工作。
3、乙方在未完成规定付款时间及工程量的50%前不得向甲方申请拨付生活费。
甲方(公章)： 乙方(公章)：
法定代表人(签字)： 法定代表人(签字)：
年 月 日 年 月 日
发包人：甲方
承包人：乙方
为了使小区物业规范化、使小区居民享受完善的物业服务，改善小区人居环境。经发包人小区业主共同商定且与承包人反复协商，本着诚实信用、协商一致的原则，达成如下承包协议内容，共双方遵照执行：
第一条 小区物业基本情况 座落位置：_________市_________区_________路(街道)_________号;占地面积：_________*方米;建筑面积：_________*方米;其中住宅_________*方米;物业类型：_________(住宅区或组团、写字楼、商住楼、工业区、其他低层、高层、超高层或混合)。
第二条承包管理事项
1、公共环境(内外墙体和基础等承重结构部位、外墙面、楼梯问、走廊通道、门厅)的清洁卫生。
2、房屋建筑本体共用设施、设备(共用的上下水管道、落水管、垃圾道、共用照明、配电系统、供水系统、供暖系统等)的维修与管理。
3、交通、车辆行驶及停泊。
4、对进、出小区的人员安全盘问(包括夜间)，发现非小区人员应做好登记，并对有可能造成小区损失的'非小区人员谢绝入内。
第三条 合同期限 本合同期限为________年。自________年____月____日起至________年____月____日止。
第四条 承包费用及支付时间 本合同期间发包人向承包人支付承包费用月元;支付时间及方式为：。
第五条 违约责任
1.如因甲方原因，造成乙方未按时获得承包费用，甲方应给予乙方相应补偿;乙方有权要求甲方限期支付，并有权终止合同。
2.如因乙方原因，造成或直接造成甲方经济损失的，乙方应给予甲方相应补偿。甲方有权要求乙方限期改正，并有权终止合同。
第六条 其他约定
1、乙方在承包期间除向甲方支付约定的承包费外，乙方不得向甲方依据本合同事实向甲方主张任何费用。
2、因乙方的承包内容包括24小时管理小区，故乙方可以委托其信赖的
第三人实施必要的承包事务，但委托
第三人发生的费用由承包人支付。
3、承包人委托
第三人不与发包人建立任何关系，
第三人也不得依据其工作内容向发包人主张任何权利。
第七条 本合同发生争议双方协商解决，协商不成任何一方均可向人民法院起诉。
第八条本合同一式两份，双方各执一份，本合同经甲方代表及乙方签字生效。
甲方： 代表人:________年____月____日
乙方：________年____月____日
发包方：____________(甲方)
承包方：____________(乙方)
经甲乙双方协商一致，签订本合同，共同遵守。
一、承包项目及数量：
甲方以山田及山地约___亩。(杨家庄深笼片)租给乙方开发，农、牧、林基地。
二、承包期限：(30年)自___年___月___日起至___年___月___日止。
三、乙方向甲方缴交承包款为每年山地30元/亩，山田150元/亩。共款_元。(大写：___)。(注：地方面积由国土局、林业局提卫星投影面积计，
四、在合同期内，乙方拥有土地使用权，乙方在使用期内，承包或转让部分股权甲方无权干涉，应协助乙方供电照明(线路费用由乙方负责)开路、指明路线、路道通过农作物不能索赔。
五、租金计算：
按每亩(山地30元/亩，山田150元/亩)___人民币计。
从开始10年后，以10%提升，5年一提，如此类推。
付款方式：1年按金，1年上期(即一次付2年租金)以后租金每年1月份交付。
六、在乙方使用期内，国家如征收土地作其它使用，赔偿土地由甲方所有，土地上农作物、固定财产赔偿归乙方所有，不得争议。
七、合同期满后，土地动产，不动产，农场设施(不包括资金)以股份制共同合作，乙方占股份51%，甲方占股份49%股权，保持原状，共同发展、管理，再重新签合约。(注：双方不再合作的情况下，果树，建筑物归甲方所有。土地上的动产一切由乙方处理，甲方不得干涉乙方)甲、乙双方应共同协助交接事项。
八、本合同一式三份，甲、乙双方各一份，公证处一份。
九、本合同书经甲乙双方签名盖章(20年月日)之日起生效。
立约人：___
甲方名称：___
乙方名称：___
地址：___
地址：___
法定代表人：___
法定代表人：___
经办人：___
地址：___
签约时间：___年___月___日
简称甲方
简称乙方
甲方将湖南省城步县牛排山风电厂升压站主体劳务工程承包给谭少军修建，为了明确与确保双方的责任、权、利，经双方共同磋商，特拟定并达成以下条款，望双方共同遵守合同。
一、工程名称：
湖南省城步县风电厂升压站
二、工程地点：
城步县牛排山
三、工程日期：
20xx年元月10———20xx年5月30日
四、承包方式：
清包主体劳务
五、劳务单价：
1、房建主体按建筑面积计算每*方米240元
2、基础以下工程劳务工资，浇混凝土每立方50元
3、扎钢筋700元/吨，模板按展模面积28元/*方
4、外脚手架13元每*方（按外围面积算）；浇地坪15元每*方；雨蓬按实际完成工程量，价格参照基础工价计算。
5、计时工资：大工240元/天；小工140元/天
六、工作内容：
本劳务工程只含房建主体劳务清包，和内、外墙搓砂打底。不含水电和装饰、粘贴、盖瓦工程及机械设备安装工程。
七、甲方责任：
1、负责工地上的三通一*，确保乙方施工中原材料使用
2、乙方在进场前将各种机具、塔吊、搅拌机，及钢筋加工机具、小型台式锯料机，等机具安装到工地。
3、确保乙方在施工中的'顺利进行，并做好周边协调工作
4、确保民工的生活费和劳务工资
5、若发生民工停工待料，按民工实际出勤率补发工资
八、乙方责任：
1、严格按图施工，精心制作，做到不浪费原材料
2、安生生产，文明施工，杜绝工伤事故发生
3、施工中经常检查各部位的安全隐患，并确保工程质量
4、工程场地做到整洁、文明、杜绝乱堆、乱放
九、付款方法：
1、乙方进场1个星期后，甲方预支乙方民工生活费
2、每月月底计量一次，下月10号前预付民工工资，因春节临*，春节时不拖欠民工工资，春节后按月进度完成工程量的80%预付工资，以此类推，全部工程完工后，剩余的20%30天内一次性付清。
十、未尽事宜双方另外协商解决：
甲方（公章）：_________ 乙方（公章）：_________
法定代表人（签字）：_________法定代表人（签字）：_________
_________年____月____日_________年____月____日
(以下简称甲方)
(以下简称乙方)
根据《中华人民共和国合同法》，本着“*等互利，共同发展，双方共赢”的原则，为了明确双方的权力和义务，经双方友好合作上协议一致，同意签定以下合同。
一、承包形式为上交甲方年款。乙方承包后，只管经营管理，自付盈亏，开发新老客户维护市场，打开品牌知名度。卫生环保、社保等只交纳国税、地税、工人工资、水电费、电话费等经销费用全部由乙方负责。承包期限为壹年，自20_年12月日起至20_年11月日止。
二、每年上缴承包金额定为每个月乙方上交贰仟伍佰元人民币给甲方，本合同双方签定乙方应一次交完，每月承包金人民币贰仟伍佰元给甲方，一次性付清当月的承包金给甲方后方可继续承包，否则甲方有权终止本合同，并以违约处理，收回甲方的`全部财产自己经营。合同期满后甲方应将押金贰仟元退还给乙方，双方的债权债务各自承担，互不相关。
三、乙方在经营期间所增加的美容美甲产品，以便承包期满后双方处理解决。乙方负责在甲方原有客户的基础上积极开发新客户，打开更广的销路，为双方创造更大的经济效益。承包期间甲方不再购买美容美甲产品。
四、在本合同承包经营期间乙方必须严格规范操作设备，为确保设备的正常良好运转，正常保养和维护的费用和房租水电费、税收费等一切费用由乙方自付。负责客户保质保量保价经营合理。乙方一定要保证美容美甲产品出来的客户满意。
五、甲方负责把甲方原有的全部客户和经销商交乙方自己经营管理。在承包期间，如有相关部门检查抽检时，乙方必须及时通知甲方，甲方必须为乙方解决问题。
六、违约责任
1、甲方在乙方合同经营期间不得单方终止合同或转包他人，否则按合同法论处，负责赔偿1万元人民币给乙方做为违约金。
2、乙方在本合同期间不得擅自终止或转让他人，否则按合同法论处，负责赔偿1万元人民币给乙方做为违约金。甲方有权终止本合同。
七、本合同自双方签字盖章之日起生效。一式两份，甲方和乙方各执一份，双方应共同遵守履行，如违约者，按《合同法》论处。
八、本合同附件《设备清单》，《产品清单》各一份。
九、本合同期满后如果乙方不继续承包，乙方必须把甲方原有的设备原有的产品和原有的经销商客户全部交回给甲方。
十、合同期满后同等条件下乙方有优先权继续承包。
十一、本合同一经签字盖章具有法律效益，未尽事宜，经双方协商解决，如不能解决，由当地法院进行判决。
甲方(公章)：_________乙方(公章)：_________
法定代表人(签字)：_________法定代表人(签字)：_________
_________年____月____日_________年____月____日
甲方：
乙方：
为落实县委、镇**招商引资工作会议精神，完成招商引资，安排本村剩余劳动力，经村两委会研究，报镇**审批，将村西南河滩划出一块作为招商引资用地，经甲乙双方协商一致，本着公*、公开、公正的'前堤下，达成原合同补充完善合同协议，并履行本合同的各项约定。
甲方承包给乙方的荒滩地四至：
该地位于西南河滩地内
东边界：
南边界：
北边界：
西边界：
总面积：亩
其中在合同内靠东头儿，奈曼旗路东西200 米南北150 米边，约3米深坑处，经甲乙双方协商，甲方给乙方补偿，不收乙方任何承包费用，乙方负责修筑大堤，以防来水造成土地流失。
二、承包年限： 年，自 年 月 日至 年 月 日。
三、承包金：每拾年交一次承包款。
四、土地用途：乙方必须按国家使用土地，可从事农业生产可以搞养殖业，经土地部门批准可以搞其他加工业。
五、双方共同约定
1 、本合同成立后，甲方必须保证乙方的合法使用权，不得无故终止合同，否则要承担违约责任。
2 、乙方有土地使用权，在使用中，必须遵守国家的土地使用规范使用。
3 、国家在农田征用本土地，乙方退出，相关损失由甲方负责，合同终止，甲方补偿乙方投入一切费用。
4 、合同期内，如因来水造成损失，甲方概不负责。
5 、合同期内从事工业或建筑用地，涉及相关税费，甲方概不负责。
6 、合同到期后，乙方应无条件清出地上附着物，土地甲方收回，合同终止。
7 、如果乙方投资建，乙方在使用工人时应本着优先使用甲方工人，否则，甲方有权干涉。甲方村民不干可以找外村人。
六、违约责任
1 、甲方无故终止合同，包赔乙方全部损失。
2 、乙方违约，合同终止，所交承包金不退，地上物归，甲方所有，损失乙方自负。
甲方公章：
法定代表人：
乙方法人代表：
村代表签字：
年 月 日
(发包人名称，以下简称发包人 )为实施 (项目名称)，己接受 (承包人名称，以下简称承包人 )对该项目施工的投标。发包人和承包人共同达成如下协议。
1.本协议书与下列文件一起构成合同文件：
(l)中标通知书;
(2)投标函及投标函附录;
(3)专用合同条款;
(4)通用合同条款;
(5)技术标准和要求;
(6)图纸;
(7)己标价工程量清单;
(8)其他合同文件。
2.上述文件互相补充和解释，如有不明确或不一致之处，以合同约定次序在先者为准。
3.固定合同价：人民币(大写) 元(￥ 万元)。
4. 工程范围：
5.承包人项目经理：
6.工程质量符合国家现行所有强制性建筑条文，其他安装、市政、建筑工程施工质量检验和评定标准以及其他工程建设方面的规范。国内没有相应标准、规范时的`,开工前提供发包人制定和发布的相关标准。
7.承包人承诺按合同约定承担工程的实施、完成及缺陷修复。
8.发包人承诺按合同约定的条件、时间和方式向承包人支付合同价款。
9.承包人应按照监理人指示开工，施工总工期 个月。
10.本协议书一式拾贰份，发包人柒份，承包人伍份。
11.合同未尽事宜，双方另行签订补充协议。补充协议是合同的组成部分。
甲方(公章)：_________乙方(公章)：_________
法定代表人(签字)：_________法定代表人(签字)：_________
_________年____月____日 _________年____月____日
