订购合同（精选二十篇）

　　订购合同 1

　　供方： (以下简称甲方)

　　需方： (以下简称乙方)

　　供需双方在*等互利的.原则下，依照国家经济合同等有关法规达成瓷砖购销合同，合同内容双方共同遵守执行，具体内容如下：

　　一、 产品名称、数量、合同总金额：

　　二、产品质量、验收标准：产品质量要求和技术标准均符合国家标准及相关企业标准， 供方提供的产品为优等品，双方确认的样板作为产品样式。

　　三、交货时间、地点：本合同签定生效后，供方需在 天内，将本合同项下所有产品根据需方要求交付至 ，需方联系电话 。需方指定 为收货现场，签收人 。

　　四、运输方式及费用负担： 运输，费用由 承担。

　　五、付款方式：现款现货，合同签定日需方向供方支付定金 元，佘款于 。

　　六、违约责任：本合同签订后，供、需双方应严格遵守，不得擅自更改。如有违约，依据《中华人民共和国合同法》相关条款执行。

　　七、解决合同纠纷的方式：本合同在履行过程中发生的争议，由双方协商解决;也可由当地工商部门调解;协商不成可向原告所在地人民法院提起诉讼。

　　八、其他约定事项：

　　本合同经双方盖章(签字)，预付款到供方帐户后生效。

　　本合同壹式两份，供需双方各执壹份，传真件与本合同具有同等法律效力。 若有未尽事宜，须经供需双方共同协商，做出补充约定，补充约定与本合同有同等效力。

　　甲方(公章)：_________　　　　　　　　乙方(公章)：_________

　　法定代表人(签字)：_________　　　　　法定代表人(签字)：_________

　　_________年____月____日　　　　　　　_________年____月____日

　　订购合同 2

　　订约日期：________________________________

　　甲方(需方)：____________________________

　　乙方(供方)：____________________________

　　供方：_________

　　地址：_________

　　邮编：_________

　　电话：_________

　　传真：_________

　　法定代表人：_________

　　总经理：_________

　　需方：_________

　　地址：_________

　　邮编：_________

　　电话：_________

　　传真：_________

　　法定代表人：_________

　　一、定购产品名称、商标、型号、数量、金额、供货时间及数量

　　1、产品名称：_________

　　2、生产商：_________

　　3、牌号：_________

　　4、商标：_________

　　5、规格型号计量：

　　A、_________盎司(_________毫升)，箱/_________瓶;

　　B、_________盎司(_________毫升)，箱/_________瓶;

　　C、_________盎司(_________毫升)/_________瓶

　　D、_________公斤/_________升/桶

　　E、_________公斤/_________升/桶

　　6、交提货时间及数量

　　交提货时间：

　　数量：

　　_________盎司(_________毫升)，箱/_________瓶(共计)_________瓶

　　_________盎司(_________毫升)，箱/_________瓶(共计)_________瓶

　　_________盎司(_________毫升)盒/_________瓶：(共计)_________盒

　　_________公斤/桶(比重_________：_________)(共计)_________桶

　　_________公斤/桶(比重_________：_________)(共计)_________桶

　　产品定购列表：

　　┌──────┬──────┬──────┬────┬────┬────┐

　　产品代码 产品名称 规格型号 数量 单价 金额

　　├──────┼──────┼──────┼────┼────┼────┤

　　├──────┼──────┼──────┼────┼────┼────┤

　　├──────┼──────┼──────┼────┼────┼────┤

　　├──────┼──────┼──────┼────┼────┼────┤

　　└──────┴──────┴──────┴────┴────┴────┘

　　合计金额(大写)_________(小写)_________

　　二、质量要求技术标准：

　　_________原厂质量标准：_________

　　三、供方对质量负责的期限：保质期_________年。

　　四、履行地：_________

　　五、交(提)货地点：_________

　　六、运输方式及到达站(港)的费用负担：_________

　　七、验收方式及提出异议期限

　　需方提货前验货到_________验收货物。

　　八、结算方式：现金、电汇、信用卡、银行承兑汇票

　　九、违约责任：_________

　　十、其他约定事项：

　　本合同于_________年_________月_________日在_________签订;有效期至：_________年_________月_________日

　　供方单位名称(公章)：_________需方单位名称(公章)：_________

　　代表人：_________代表人：_________

　　开户银行：_________开户银行：_________

　　银行账号：_________帐号：_________

　　供方单位信用卡户名：_________ 电话：_________

　　信用卡收款货币种类：_________

　　信用卡收款账号：_________

　　_________年____月____日 _________年____月____日

　　签订地点：_________ 签订地点：_________

　　一、 根据我国《经济合同法》及有关规定，经双方议定，甲方向乙方订购下列产品：

　　多枝水仙花

　　级别

　　规格(cm)

　　花枝数

　　_________元以上批价

　　订购数

　　金额(元)

　　规格指分级时主球围径，分级包装时为限;凡贮存期间消耗水份，规格变动为___-____cm，养份主鳞茎新分裂侧芽侧片应倒扣____-____cm计算。

　　乙方也可按甲方提出的规格、质量、包装发货，但需提前联系洽谈，价格另定。

　　因水仙花价格年年看涨。价格均随行就市。

　　乙方根据甲方到款邮戳或银行回单日期为订货日期。

　　务请先电话联系。

　　电话：

　　手机：

　　联系人：

　　单价/枝

　　特级

　　一级

　　二级

　　三级

　　四级

　　合计(大写)____万____仟____佰____十____元____角____分

　　合计(小写)￥：

　　二、双方议定

　　1.付款方式：款到发货。

　　2.交货地点 ______________市_________________火车站。

　　3.交货日期：乙方收到货款和合同书后，根据甲方的交货日期，一般在____天内办理好各种托运手续。

　　4.本合同中价格含运费、包装费等杂费(以上价格不含税)。

　　三、违约责任

　　1.乙方必须保证产品质量、数量、包装严密、封口牢固。

　　2.甲方对乙方所发产品若有意见，须在收货____天内书面通知乙方。

　　四、注意事项

　　1.甲方须加盖单位公章;个人购买的，请务写清楚收货人详细地址和姓名及联系电话(含区号)。否则，责任自己承担。

　　2.为确保信件安全，请挂号寄回合同书。

　　3._________元以下的订购，每箱回收__________元运费(须______箱以上才办理)。

　　4.本合同一式两份，甲、乙双方各执一份，每份具有同等法律效力。

　　需方(甲方)_________________

　　通讯地址：___________________

　　联系电话：___________________

　　法人代表：___________________

　　开户名称：___________________

　　开户银行：___________________

　　账号：_______________________

　　供方(乙方)：_______________

　　通讯地址：___________________

　　联系电话：___________________

　　法人代表：___________________

　　开户名称：___________________

　　开户银行：___________________

　　账号：_______________________

　　订购合同 3

　　甲方：

　　乙方：

　　甲、乙双方遵照国家有关法律、法规的规定，本着友好协作的精神，经共同协商，就甲方安防设备订购安装与维修事宜达成如下协议：

　　第一条 设备订购安装价格(详情报价)

　　第二条 验收标准

　　系统正常运作，正常发送和接受信号，达到符合监控要求的视频监控效果。

　　第三条 付款方式

　　甲方先预付30%工程款，在乙方完成本合同约定工程后一次性付清余款。

　　第四条 售后服务约定

　　乙方承诺对出售给甲方的设备提供1年免费保修维护服务，如属甲方自身使用不当造成硬件故障，乙方按成本价收取维修、更换服务费用;保修期满后对设备的'维修、更换均收取材料成本价。

　　第五条 双方责任约定

　　(一)甲方责任

　　1、为乙方在规定的期限内完成设备安装及维护工作提供必要的支持。

　　2、按约定的时间和付款方式支付合同价款。

　　(二)乙方责任

　　1、向甲方提供质量合格的视频监控设备，并负责在甲方指定工作现场的安装与实施。

　　2、完成甲方指定的监控设备的维修工作。

　　3、按本合同约定的售后服务条款提供检测、维护及保修服务。

　　第六条 生效条件

　　本合同自双方负责人或其授权代理人在协议上签字并加盖公章之日起生效。本合同壹式贰份，甲方执壹份、乙方执壹份，具有同等法律效力。

　　甲方(公章)：_________ 乙方(公章)：_________

　　法定代表人(签字)：_________ 法定代表人(签字)：_________

　　20xx年xx月xx日 20xx年xx月xx日

　　订购合同 4

　　合同编号：____________

　　根据《中华人民共和国合同法》及其他有关法律、行政法规的规定，买卖双方在*等、自愿、公开、诚实信用的基础上就建材买卖事宜达成协议如下：

　　第一条所购建材基本情况 单位： 元/

　　建材名称

　　产地

　　品牌

　　规格型号

　　材质

　　批次

　　数量

　　单价

　　总价

　　备注

　　合计人民币(大写) 万 仟 佰 拾 元 角 分(小写)：￥ 元

　　第二条质量标准：___________________________

　　第三条交货：交货方式为(卖方送货/买方取货)

　　交货时间：___________________________________

　　交货地点：___________________________________

　　第四条验收：对于建材产品的规格型号、数量、材质等与约定不符或有其他质量问题的，买方异议期为卖方交货后________日内，异议经核实卖方应无条件补足或换货。

　　第五条付款方式及时间：双方约定以第________种方式支付价款。

　　(一)签定合同时，买方支付(定金/预付款)________元(定金不得超过总价款的____%)，货到验收后一次性支付余款;

　　(二)________________________________________

　　第六条违约责任

　　(一)卖方违约责任

　　1.建材产品经专业机构检测不符合国家标准或合同约定质量标准的，卖方应无条件换、退货，或赔偿买方由此受到的损失。

　　2.卖方迟延交货的，每日应向买方支付迟延部分价款________%的违约金;迟延交货________日的，除支付违约金外，买方还有权解除合同，卖方已收取定金、预付款或价款应全部返还，但买方在不收取违约金的情况下，有权要求卖方双倍返还定金。

　　(二)买方违约责任

　　1.买方迟延提货的，每日应向卖方制度迟延部分价款_______%的违约金;

　　2、买方无正当理由单方解除合同的，应赔偿由此给卖方造成的'损失，已支付定金的无权要求返还。

　　第七条争议解决方式

　　本合同项下发生的争议，双方应协商或向市场主办单位、消费者协会申请调解解决，也可以向工商行政管理机关提出申诉;协商、调解、申诉解决不成的，应向________人民法院提起诉讼，或按照另行达成的仲裁条款或仲裁协议申请仲裁。

　　第八条他约定事项：________________________

　　第九条对本合同的变更或补充不合理地减轻或免除卖方应承担的责任的，仍以本合同为准。

　　第十条本合同未定事项，双方可协商签定补充协议。

　　买方(章)：________________卖方(章)：________________

　　住所：______________________住所：______________________

　　联系方式：__________________联系方式：__________________

　　法定代表人：________________法定代表人：________________

　　委托代理人：________________委托代理人：________________

　　签订时间：__________________签订地点：__________________

　　订购合同 5

　　甲方（种植人）：

　　乙方（订购人）：

　　根据《中华人民共和国民法典》等法律、法规的规定，经双方协商一致，达成如下协议。

　　一、乙方向甲方订购茶叶，订购茶叶的有关情况如下

　　二、价格

　　□固定价格：________元/公斤，合计总价款为________元。

　　□保护价格：基准价________元/公斤。收购日当地市场价高于基准价时，以市场价收购；收购日当地市场价低于基准价时，以基准价收购。

　　□浮动价格：基准价________元/公斤。收购日当地市场价高于基准价时，收购价=基准价+（市场价—基准价）×________%；收购日当地市场价低于基准价时，收购价=基准价—（基准价—市场价）×________？%。

　　三、包装要求：

　　四、交货期限、方式

　　1、交货期限：

　　2、交货方式：

　　□送货。甲方将所订茶叶送到________________，交货日期以乙方书面签收日期为准，运输及相关费用由？承担。

　　□提货。甲方书面通知乙方到____________提货，交货日期以书面通知日期为准，运输及相关费用由____________承担。

　　□代办托运。甲方通过火车（汽车、轮船或________________）将所订茶叶托运到____________，交货日期以运输委托手续日期为准，托运及相关费用由____________承担。

　　五、验收

　　1、验收地点：送货以货物到达地为验收地点；提货以提货地为验收地点；代办托运以____________为验收地点。

　　2、验收时间：乙方在收到货物之日起____日内验收完毕。乙方对茶叶的品种、质量、数量、包装等有异议的，应在验收之日起____日内书面向甲方提出。

　　3、验收标准：

　　六、付款方式

　　1、收购定金：乙方□是/□否在________年____月____日前向甲方支付收购定金？元。交货时定金应□抵作收购款/□返还甲方。

　　2、货款结算：

　　□现金结算，验收合格后钱货当场结清。

　　□银行结算，乙方在验收合格后____日内，把货款汇入甲方开户银行____________________，账号____________________。

　　七、违约责任

　　1、甲方违约责任

　　① 拒绝交付所订茶叶的，按合同总价款的____________%向乙方支付违约金。

　　② 交付的茶叶少于所订数量的，按少交茶叶总价款的________%向乙方支付违约金。

　　③ 逾期交付所订茶叶的，按逾期交付茶叶总价款的____________%向乙方支付违约金；逾期交付超过____日的.，乙方有权解除合同。

　　④ 因甲方原因造成所订茶叶质量不符合合同约定的，按合同总价款的____________%向乙方支付违约金。乙方仍需要的，应按收购日当地市场价格交付茶叶；乙方不需要的，甲方自行处理。

　　2、乙方违约责任

　　① 拒收所订茶叶的，按合同总价款的________%向甲方支付违约金。

　　② 少收所订茶叶的，按少收茶叶价款的________%向甲方支付违约金。

　　③ 逾期接收所订茶叶，按逾期接收茶叶价款的？%向甲方支付违约金，并承担由此产生的保管费用等相关损失。

　　④ 逾期支付货款的，乙方应支付完货款，按同期银行存款利率向甲方支付逾期部分的利息，并按合同总价款的____%向甲方支付违约金。

　　八、争议解决方式

　　本合同在履行过程中发生争议，由双方协商解决，也可向有关行政主管部门申请调解。调解不成的，按下述第____种方式解决。

　　1、申请________仲裁委员会仲裁。

　　2、依法向人民法院提起诉讼。

　　九、本合同一式____份，甲方____份，乙方____份。未尽事宜，双方另行约定。

　　十、其他约定事项：

　　____________________________________。

　　甲方：（签章） 乙方：（签章）

　　法定代表人： 法定代表人：

　　委托代理人： 委托代理人：

　　住所： 住所：

　　身份证号码： 身份证号码：

　　电话： 电话：

　　________年____月____日 ________年____月____日

　　订购合同 6

　　供方：

　　需方：

　　需供双方以《中华人民共和国合同法》为基本准则，本着公开、*等、互惠、互利的原则、为明确供、需双方利益、责任与权益，经双方友好充分协商订立合同，以便合同双方共同遵：

　　1、工程名称：

　　2、工程地址：

　　一、合同总价

　　本公司订购 产品，单价为 元，共 套，合计人民币总金额为 元，如果实际情况发生变动按实际调整。

　　二、付款方式和结算方式

　　1、合同签订后天内需要支付合同总金额的预付款，货到施工现场需方支付合同金额 %货款

　　2、安装完毕，经需方及监理验收合格后，需方供方把所有钥匙交给需方自行保管。

　　三、产品交货安装

　　1、交货时间：供方在接到需方书面后下货并安装，并在 天内安装完毕，相关费用由供方自理。

　　2、在供方安装过程中，需方应同施工单位协调供电力、堆放场地、安装后的修补、产品的`保护

　　3、供方在安装中要做好施工全过程的成品半成品的保护工作，以免施工单位造成损失，并要及时与施工单位协调好各方面关系。

　　四、验收标准方法

　　1、按生产要求验收，验收时需供双方及施工单位在场

　　2、所有产品进行核对无误后，并填写验收交接单

　　五、双方责任：

　　1、需方责任：

　　1)需方向供方下达生产书面通知时，应向供方提供详细的窗洞尺寸，洞口尺寸应符合国家规范，并经双方盖章认可后作为合同附件;

　　2)需方应提供干燥场所存放成品，并提供现场安装所需的水、电、照明;

　　3)需方应按合同规定向供方付款

　　2、供方责任：

　　1)供方按合同要求，按时交货、安装;

　　2、双方责任;对于不可预见因素及影响双方工期的因素均以书面形式及时通知对方

　　3、合同双方互有书面相互通知的义务，接到通知的乙方应及时向对方反馈已收到的信息。

　　六、违约责任

　　1.需方工期延长造成合同推迟履行的，供方不承担以上条款责任。

　　2、需方不能按合同约定的付款时间支付货款的，每天按合同总价的10‰向供方支付逾期付款违约金，需方超过合同约定的付款时间30天仍未履行付款的义务的，供方有权单方解除本合同，并要求需方支付货款总额30%的违约金。

　　七、其他

　　1、本协议由双方代表签字盖章后生效，双方本着有好的互利的原则认真履行协议款到工程保值期满，结清所有款项后，自然生效

　　2、法人代表、签约代表及现场管理的变更，并不影响需供双方遵守本合同。

　　3、全合同一式 份，需供双方各执 份。

　　4、若本合同发生的纠纷，由需供双方协调解决，经协商无法达成一致，可提交供方所在地人民法院解决。

　　5、若本协议有后续的补充说明附件，与本协议有同等法律效力。

　　6、本合同自双方签字盖章之日起生效。

　　甲方(公章)：_________ 乙方(公章)：_________

　　法定代表人(签字)：_________ 法定代表人(签字)：_________

　　20xx年xx月xx日 20xx年xx月xx日

　　订购合同 7

　　供方：_________

　　需方：_________

　　供、需双方根据_________年_________月_________日_________设备项目谈判结果和谈判文件的要求，并经双方协调一致，订立本采购合同。

　　一、合同文件：招标文件、投标文件的所有内容是构成本合同不可分割的部分。

　　二、合同金额：_________(以上价款以人民币进行结算)

　　《采购货物清单》

　　│序号│采购项目│品牌│产地│配置及说明│数量│投标单价(元)│ 投标总价(元

　　最终数量按实结算，结算按以上单价。

　　三、设备质量要求及供方对质量负责条件和期限：

　　供方提供的设备必须是现货、全新，符合招标货物要求的规格型号和技术指标。供方对设备提供_________年的维修保养期，保养期内非因需方的人为原因而出现质量问题的，由供方负责包修、包换或者包退，并承担调换或退货的实际费用。供方不能修理和不能调换，按不能交货处理。

　　四、安装完毕时间：_________

　　交货地点：_________

　　五、供方应随设备向使用单位提供材质的质保书。

　　六、中标的投标方的保证金整转为履约保证金，在质保期满一年无质量问题后七天内退还(不计息)。

　　七、付款方式：

　　全部货到工地验收合格后七天内支付合同价款的70%，工程竣工验收合格后七天内付清全部货款。货款凭发票、合同、**采购资金结算单、**采购验收单由财政直接支付。

　　八、违约责任：

　　1、需方(使用单位)无正当理由拒收设备，拒付货款的，需方向供方偿付设备款总值的百分之三十违约金。

　　2、需方逾期支付货款的，需方向供方每日偿付欠款总额千分之(二～五)的违约金。

　　3、供方所交付的品种、型号、规格、数量、质量不符合合同规定标准的，需方有权拒绝。供方向需方偿付货款总额的百分之三十的违约金。

　　4、供方逾期交货的，供方向需方每日偿付货款总额千分之(二～五)的违约金。

　　5、供方逾期三十日不能交货的，视为不能履约，则供方向需方支付货款总额百分之三十的违约金。

　　九、因设备的质量问题发生争议，由_________**有关部门或其指定的技术单位进行质量鉴定，该鉴定结论是终局的，供需双方应当接受。

　　十、本合同发生争议产生的诉讼，可向_________人民法院提起诉讼或向_________仲裁委员会仲裁。

　　十一、本合同一式六份，供需双方各执二份，_________采招办和_________**采购中心各执一份，均具同等效力。

　　十二、本合同加盖_________**采购和招投标监督管理办公室备案专用章印章后方为有效。

　　十三、本合同未尽事宜，双方可以增加条款或补充协议的形式加以补充，但增加或补充协议的条款不得对招标文件作实质性修改。补充协议与本合同具有相同的法律效力。

　　供方(盖章)：_________ 需方(盖章)：_________

　　地址：_________ 地址：_________

　　法人代表(签字)：_________ 法人代表(签字)：_________

　　委托代理人(签字)：_________ 委托代理人(签字)：_________

　　电话：_________ 电话：_________

　　开户名称：_________ 开户名称：_________

　　开户银行：_________ 开户银行：_________

　　帐号：_________ 帐号：_________

　　邮编：_________ 邮编：_________

　　_________年____月____日 _________年____月____日

　　签约地点：_________ 签约地点：_________

　　订购合同 8

　　______________公司（简称甲方）与 ___________（简称乙方），在友好合作的基础上，遵守自愿、*等、公正、互惠和诚信原则，就中草药植物精品绿化苗木的购销事宜，达成如下合同条款：

　　双方遵循“公司＋苗农＝订单林业“的经营模式〔即由______公司将零散的苗农组织起来，种植中草药植物绿化苗木（半成品），数年后再由______公司回购中草药植物绿化苗木（成品）〕，共同壮大中草药植物精品绿化事业，实现公司与苗农双赢的'新局面。

　　一、甲方的责权利

　　1．保证销售给乙方的苗木是经过驯化后的优质中草药植物苗木，在正常情况下移栽成活率在100％左右，年增值率在30％左右；

　　2．保证在乙方将这些苗木种植后，按照事先约定的时间和价位回收，回购时不得赊欠；

　　3．回收年限为______年，回收价为______株/元，总量______株，总价______万元；

　　4．在合同期内视情况，不定期为乙方提供______支持；

　　5．为乙方代办苗木托运等事务，外包装费、运费由乙方自理。

　　二、乙方的责权利

　　1．享有《____________林场（苗圃）》称谓；

　　2．购买甲方半成品苗木时货、款双清，不得赊欠；

　　3．原则上无权自销本订单苗木，若要自销须征得甲方同意，否则将承担由此带来的经济损失；

　　4．每年12月28-30日期间，将《______林场（苗圃）苗木统计表》（附表）特快转递至甲方；

　　5．为甲方代办苗木托运等事务，外包装费、运费由甲方自理；

　　6．享有优于他人与甲方续签合作合同的权益。

　　三、其他

　　1．购销明细表（若表格不够用时，可另增附表）（略）

　　2．合同一式四份，双方各持二份，双方签章生效；

　　3．有效期为______年______月______日至______年______月______日止；

　　4．未尽事宜双方协商解决，若出现协商解决不了的法律问题，由仲裁委员会仲裁；

　　5．备注：_______________________

　　甲方：（签章）____________ 乙方：（签章）____________

　　代表：（签章）____________ 代表：（签章）____________

　　手机：____________________ 手机：____________________

　　地址：____________________ 地址：____________________

　　邮码：____________________ 邮码：____________________

　　电话：____________________ 电话：____________________

　　传真：____________________ 传真：____________________

　　网址：____________________ 网址：____________________

　　电邮：____________________ 电邮：____________________

　　日期：____________________ 日期：____________________

　　为加速新品种推广，根据乙方要求并经协商特签订协议，以资双方共同履行。

　　1．购销苗木品种、数量、价格、提货时间

　　品种：_______________

　　规格：_______________

　　数量（株）：_______________

　　单位（元）：_______________

　　金额：_______________

　　提货时间：_______________

　　备注：_______________

　　2．甲方提供的苗木品种纯度98％以上，长势健壮，根系完整，无检疫性病虫害。

　　3．协议签字生效后，乙方付给甲方30％的苗木预定金，余额待提苗时一次性付清。如中途乙方所需数量变更应与甲方协商更改。如乙方不能按协议提苗，定金不予退还。

　　订购合同 9

　　甲方：DDAA酒业销售有限公司（以下简称甲方）乙方：BBCC商贸有限公司（以下简称乙方）

　　为发挥各自优势、联合开拓甲方之“AA系列酒”产品的销售市场，根据中华人民共和国《合同法》，本着诚信、共拓市场、互惠互利、共同发展的原则达成协议如下：一、经销关系约定

　　1、甲、乙双方根据本合同确立经销关系，除非甲乙双方另有书面约定，乙方无权代甲方做出任何承诺或立下任何债务。

　　2、乙方之经销编号为__________，所经销产品外箱码为BB市场（识别编码由甲方编制）。

　　二、经销区域、期限

　　1、乙方经销甲方产品，仅限于在河南省（市）BB（市）地区县（以行政区域划分）内进行销售，不得擅自超出该区域进行销售。

　　2、经销权限：从20xx年年10月1日至20xx年9月25日。

　　三、经销产品

　　1、经销产品为甲方现有“AA系列酒”（以下简称产品），质量及包装标准以产品生产企业标准为准。

　　2、甲方开发其它新产品，将另行通知乙方具体销售政策，经甲乙双方同意后另行签约。

　　四、产品价格

　　单位：元/瓶

　　甲方根据公司发展及市场需要，会进行产品价格调整，调整价格时，甲方须提前一个月正式行文通知乙方。

　　五、销售目标

　　1、乙方在本合同有效期限内应完成销售目标（指乙方累计购货金额）（见下表）。分月销售目标分解（见下表）（以当月25日前款到甲方帐上为准）：（单位：万元）

　　2、乙方须完成约定销售目标，如乙方购货金额未完成该年度销售回款目标，甲方有权停止发放年度返利。

　　六、市场准入金及付款

　　1、甲方授予乙方在指定区域内销售代理甲方生产的产品，乙方支付首批购货款人民币壹佰万（100万元），其中市场准入金万元，合同终止后，甲方退还乙方市场准入金。

　　2、乙方向甲方订购产品需将订货金额的全额货款以现金、支票、转账形式支付。

　　七、交货和运费

　　1、交货地点：甲方向乙方交货地址________________，因任何乙方原因需要调整交货地址，需向对方提前已书面形式获取双方认可确认。

　　2、乙方提货时，货物破损低于3%为正常运输破损，损失部分自行承担，如货物破损超出3%，应凭配送部门保险单和保险公司有效证明文件三日内（双休日延迟）书面通知甲方，由甲方代乙方进行索赔工作，超过三日视为乙方无异议。

　　3、乙方在领凭证上签字后，产品所有权即从甲方转移到乙方，若无甲方书面签章公文许可，甲方人员不得随意借货或调货。

　　4、乙方收到甲方货物后必须出具加盖乙方公章的收货确认书（传真或邮寄），给甲方详细列明所收货物品项、数量金额，收货后24小时内未通知甲方，视为乙方收货正确。

　　5、乙方每次进货应提前15天向甲方书面提报订货计划，已便于甲方准备货物及联系发货事宜，甲方不承担因乙方未提前提报计划而造成的市场后果责任。

　　6、运费承担：经双方协定由甲方承担运费。

　　八、甲方的权力和责任

　　1、权力

　　（1）对乙方经营状况，价格执行情况，货物流向有权实施监督管理。

　　（2）对乙方的经营管理进行指导，如发现乙方在市场运作中有不规范或配合不力的情况，有权向乙方提出合作建议，双方认可后仍无改善，甲方有权终止合同。

　　（3）乙方如有违反本合同规定之条款，经甲方查证属实可立即以书面形式解除合同。

　　2、责任

　　（1）甲方提供之产品必须符合中华人民共和国白酒行业产品质量生产标准。

　　（2）协助乙方做好市场营销工作。

　　（3）按照乙方的订货要求（货款到甲方账户后），按量发运。

　　（4）如因甲方原因造成提前终止合同，乙方产品由甲方按结算价全部收回，使乙方真正实现零风险经营，但包装必须完好无损（以件为单位）。同时甲方有权以现金或实物的形式收回赋予该批产品的所有以书面形式承诺的各种支持，包括给乙方的补偿、奖励、促销品、广告及营销推广支持。

　　（5）市场支持：

　　厂家除返利外，给予随货配赠、人员支持，不再给予经销商其他支持;人员支持在销售年度结束后，经销商完成年度任务给予兑付。

　　九、乙方的权力和职责:

　　1、权力：

　　（1）如因甲方产品质量原因，乙方可以书面形式向甲方提出退货，并由甲方承担一切损失及纠纷责任，乙方协助甲方解决。

　　（2）甲方如有违反本合同规定之条款，经乙方查证核实并提出整改建议后甲方仍无改善，乙方可立即以书面形式解除本合同。2、责任：

　　（1）乙方须指配专人（报甲方备案）负责甲方产品销售，合同签订后15日内，组建营销队伍，配送工具应即时到位，并制定和完善各项管理规章制度，快速提高服务终端能力。

　　（2）乙方销售产品应在双方协议的经销配送区域内销售，不得擅自越区销售，扰乱市场秩序。

　　（3）产品销售应严格执行甲方制定的价格体系，如需调整价格应以甲方正式行文通知为准，严禁低价恶性倾销或恶意高价销售。

　　（4）乙方不得销售假冒甲方产品，如发现市场有假冒伪劣产品出现，应在第一时间内用书面形式通知甲方（传真或信函）并协助甲方打假活动。

　　（5）做好SP活动的协调、配合工作，包括对各职能部门终端的协调，协助对活动礼品、品尝酒的管理。

　　（6）严格执行双方确定的任务量，并作好销售预测，确保足够的产品库存，防止市场断货现象发生。

　　（7）乙方应按月提**品销售报表、库存及其它对乙方进行考核所需的资料。

　　（8）乙方有义务将收集到的或配合甲方人员收集的当地市场动态，竞品信息、资料传给甲方。

　　十、保护甲方产品市场价格政策的约定

　　乙方如有违反甲方市场价格政策，恶意低于甲方指定价格出货，扰乱甲方价格体系，或超出本合同约定区域窜货销售，按甲方制定的《AA酒业窜货管理规定制度》执行，罚款并将从市场准入金中进行扣除。

　　十一、市场导入执行的约定乙方运作市场需要甲方制定相应的市场操作方案，甲方有义务根据市场情况和乙方协商制定相应的市场运作方案，并进行合理的厂商分工协作。

　　十二、签名及盖章

　　1、合同或本合同的'补充协议及在履行本合同过程中对双方权力责任所达成的新约定，均应为书面形式并由甲、已双方法定代表人或其授权人签署，并加盖合同专用章或公章，否则，该合同或文件无效。

　　2、甲方驻乙方区域业务人员或其它人员的行为必须以合同为准，甲方不承担任何个人行为所产生的一切后果，甲、乙双方均不得对业务人员或其它公司员工的口头承诺作为改变本公司约定事项的依据，若需要增加内容需加入合同附件并经过双方同意并签字、盖章。

　　3、本合同未尽事宜，双方协商形成合同附件，并经双方签署盖章后具同等法律效力。

　　4、如甲、乙双方在合作过程中发生争议和纠纷，应友好协商解决，如协商不成，双方同意由甲方所在地法院管辖。

　　5、本合同一式两份，甲、乙双方各执壹份，经双方签字盖章后生效。本合同双方应加盖合同专用章或公章。

　　甲方：DDAA酒业有限公司（盖章）

　　地址：

　　电话：

　　签约代表：

　　签约时间：

　　乙方：（盖章）

　　地址：

　　电话：

　　签约代表：

　　签约时间：

　　订购合同 10

　　合同编号：

　　甲方(种植人)：

　　乙方(订购人)：

　　根据《中华人民共和国合同法》等法律、法规的规定，经双方协商一致，达成如下协议。

　　一、乙方向甲方订购茶叶，订购茶叶的有关情况如下

　　品种名称

　　品 级

　　质量标准及要求

　　数 量

　　(公斤)

　　种植面积(亩)

　　备 注

　　(注：空格如不够用，可另附页或加项)

　　二、价格

　　□固定价格： 元/公斤，合计总价款为 元。

　　□保护价格：基准价 元/公斤。收购日当地市场价高于基准价时，以市场价收购;收购日当地市场价低于基准价时，以基准价收购。

　　□浮动价格：基准价 元/公斤。收购日当地市场价高于基准价时，收购价=基准价+(市场价-基准价)×%;收购日当地市场价低于基准价时，收购价=基准价-(基准价-市场价)× %。

　　三、包装要求：

　　四、交货期限、方式

　　(一)交货期限：

　　(二)交货方式：

　　□送货。甲方将所订茶叶送到 ，交货日期以乙方书面签收日期为准，运输及相关费用由 承担。

　　□提货。甲方书面通知乙方到 提货，交货日期以书面通知日期为准，运输及相关费用由 承担。

　　□代办托运。甲方通过火车(汽车、轮船或 )将所订茶叶托运到 ，交货日期以运输委托手续日期为准，托运及相关费用由 承担。

　　五、验收

　　(一)验收地点：送货以货物到达地为验收地点;提货以提货地为验收地点;代办托运以 为验收地点。

　　(二)验收时间：乙方在收到货物之日起 日内验收完毕。乙方对茶叶的品种、质量、数量、包装等有异议的，应在验收之日起 日内书面向甲方提出。

　　(三)验收标准：

　　六、付款方式

　　(一)收购定金：乙方□ 是/□否在 年 月 日前向甲方支付收购定金 元。交货时定金应□抵作收购款/□返还甲方。

　　(二)货款结算：

　　□现金结算，验收合格后钱货当场结清。

　　□银行结算，乙方在验收合格后 日内，把货款汇入甲方开户银行 ，账号 。

　　七、违约责任

　　(一)甲方违约责任

　　1、拒绝交付所订茶叶的，按合同总价款的 %向乙方支付违约金。

　　2、交付的茶叶少于所订数量的，按少交茶叶总价款的 %向乙方支付违约金。

　　3、逾期交付所订茶叶的，按逾期交付茶叶总价款的 %向乙方支付违约金;逾期交付超过 日的，乙方有权解除合同。

　　4、因甲方原因造成所订茶叶质量不符合合同约定的，按合同总价款的.%向乙方支付违约金。乙方仍需要的，应按收购日当地市场价格交付茶叶;乙方不需要的，甲方自行处理。

　　(二)乙方违约责任

　　1、拒收所订茶叶的，按合同总价款的 %向甲方支付违约金。

　　2、少收所订茶叶的，按少收茶叶价款的 %向甲方支付违约金。

　　3、逾期接收所订茶叶，按逾期接收茶叶价款的 %向甲方支付违约金，并承担由此产生的保管费用等相关损失。

　　4、逾期支付货款的，乙方应支付完货款，按同期银行存款利率向甲方支付逾期部分的利息，并按合同总价款的 %向甲方支付违约金。

　　八、争议解决方式

　　本合同在履行过程中发生争议，由双方协商解决，也可向有关行政主管部门申请调解。调解不成的，按下述第 种方式解决。

　　1、申请厦门仲裁委员会仲裁。

　　2、依法向人民法院提起诉讼。

　　九、本合同一式 份，甲方 份，乙方 份。未尽事宜，双方另行约定。

　　十、其他约定事项：

　　甲方：（签章）乙方：（签章）

　　法定代表人： 法定代表人：

　　委托代理人： 委托代理人：

　　住所：住所：

　　身份证号码： 身份证号码：

　　电话：电话：

　　年 月 日年 月 日

　　订购合同 11

　　甲方(需方)：____________________________________

　　地址：____________邮码：____________电话：____________

　　法定代表人：____________职务：____________

　　乙方(供方)：____________________________________

　　地址：____________邮码：____________电话：____________

　　法定代表人：____________职务：____________

　　经双方商定，签订以下茶叶订购合同，共同遵守执行。

　　第一条乙方向甲方交售茶叶品名、数量如下：

　　品名

　　项目名茶鲜叶

　　(按四折一填)春毛茶夏、秋毛茶细茶小计粗茶合计

　　(粗、细茶)

　　数量(斤)

　　参考均价(元)

　　合计金额(元)

　　第二条结算办法：批货批款、当天兑现。

　　第三条交售地点：__________________________________________。

　　第四条甲乙双方必须严格执行国家的样价政策：在各基层收购站张榜公布国家规定的评茶等级标准、价格和样茶；坚持对样评茶，按质论价、不得压级压价和提级提价。

　　第五条乙方交售的茶叶，不得掺杂使假，必须表里如一。

　　第六条乙方向甲方按合同交售名茶原料和春毛茶，甲方将保证收购乙方生产的低档茶，如乙方不按合同交售茶叶，甲方可不收乙方的低档茶叶。

　　第七条除不可抗力的原因外，任何一方违反本合同，应向对方支付未履行合同部分金额10％的违约金。

　　第八条本合同有效期限自____年____月____日至____年____月____日。

　　甲方：________________

　　代表人：____________________年__月__日

　　乙方：________________

　　代表人：____________________年__月__日

　　订购合同 12

　　签订购房合同并不是一件简单的事，要讲究一些技巧，否则可能留下各方各面的风险，为以后解决纠纷带来了困难。在签订此类合同时，一般会有以下流程及内容，应当注意逐条认真研究审查：

　　1、仔细审查开发商的销售（预售）许可证，看其内容是否有所购房屋的栋号，预防开发商资质不全买到烂尾楼。

　　2、查看所签合同是否由房屋管理部门统—制定、印制的。以防欺诈受骗。

　　3、针对付款方式、核算方式与开发商达成协议，并把双方允诺的内容写人正式合同。要注意公*合理，慎防开发商设置过重义务，日后无法履行。

　　4、所购房屋的确切地理位置、所购房屋的土地使用权限及土地宗地号等。避免货不对板。

　　5、商品房的建筑面积、使用面积（其中建筑面积、分摊面积应分别标出），房屋的`层高等。避免房屋面积缩水等。

　　6、商品房的产权性质，产权登记约定的期限和有关方的责任。要注意写明办理产权证时间，免得买到无证房。

　　7、关于商品房屋装修、设备标准、房屋质量的承诺和责任。此类约定应当尽量明确、详尽，免得给对方有机可乘。

　　8、房屋的用途或使用性质。

　　9、房屋交付使用的时间。要明确一个合理的时间。

　　10、违约责任：

　　①面积差异。应对实际面积与合同标明的面积的误差作出详细的规定，以免交付使用时，对于误差面积的核算方式与开发商产生纠纷。千万不可仅以“多退少补、按实际面积为准”一笔代之。

　　②付款延期。付款延期的违约责任，应与开发商延期交付房屋的违约责任对等，由双方协商决定。

　　③延期交房。开发商往往规定由于不可抗力造成的延期，不承担相应的违约责任，但是却没有规定所谓不可抗力包括哪些内容，这些内容必须在合同中详细列出，以免双方就是否由于不可抗力造成延期交房发生纠纷。

　　订购合同 13

　　甲方：

　　乙方：

　　为保护甲乙双方的合法权益，根据《中华人民共和国合同法》的有关规定，经友好协商，甲乙双方一致同意签订本合同，并共同遵守合同各项条款。

　　一、货物清单及价格

　　产品名称、型号规格、颜色、单位、数量、价格等详见：“报价单”。

　　二、合同金额及付款方式

　　1.本合同产品的总金额已包括包装费、运输损耗费、保险费、制作加工损耗费、装卸费、税金、利润等乙 方应承担的一切费用。

　　2.货到验收合格后，甲方在30个工作日内以支票方式付款;同时乙方提供与支票金额相同的正式发票。

　　三、技术要求说明

　　乙方提供所需货物的品牌、规格、数量及单价，应按甲乙双方认可签名确认的合同及样品为准。(样品由 甲方妥善封存，以便验收)。

　　四、交货方式

　　1.交货日期：___________________

　　2.交货地址：北京市朝阳区建国路乙108号

　　3.联系人：张志坤 采购部经理

　　4.联系电话：(86-10)65678100

　　五、货物运输及验收

　　1.乙方免费送货。

　　2.甲方验货并签收。

　　六、售后服务

　　1.乙方承诺对所收获物将严格按照厂家的售后服务标准实施“三包”服务。

　　2.本厂产品质量保证期为三个月，在此期间除人为因素外，如产品出现大小不同、断底、断棒、断面、 掉跟等质量问题，乙方视具体情况负责“包修、包换、包退”。

　　3.质保期为半年。

　　七、违约责任

　　1.甲方责任：

　　1)甲方逾期付款的，每日按照合同总金额的千分之五向乙方支付违约金。

　　2)甲方无故拒绝接受符合合同约定货物的(包括甲方中途退货)，视为甲方单方违约，应向乙方支付拒 收部分(或中途退货部分)货款的百分之十五作为违约金。

　　2.乙方责任：

　　1)乙方逾期交货的，每日按照合同总金额的千分之五向乙方支付违约金。

　　a)甲方要求变更或补充订货合同的;

　　b)因自然灾害等不可抗力的影响;

　　c)乙方提出书面延迟交货申请，与乙方协商并经同意延期交货及其他情况的;

　　d)如因甲方错误告知交货地点和联系人，致使乙方无法按时送达，乙方无须承担任何责任。

　　2)乙方交付的货物之规格、型号、数量、质量、包装经双方确认不符合合同规定的，甲方可以拒收并要 求乙方更换，因此所产生的一切费用均由乙方承担，同时，甲方有权保留追究乙方的`一切经济及法律责任。

　　八、免责条款

　　1.不可抗力：

　　合作双方任何一方由于不可抗力的原因，不能履行合同时，应以书面形式及时向对方通报不能履行 或不能完全履行的理由，并应在十五日之内提供有关主管部门的证明。在发生不可抗力的情况下，应允许 延期履行、部分履行或者不履行合同，并可以免除责任。

　　2.本合同中，不可抗力是指不能预见、不能避免且不能克服的客观情况。

　　九、合同的生效和变更

　　1.本合同自双方签字盖章时生效，在合同执行期间，甲乙双方均不得随意变更或解除合同。

　　2.如一方确需变更合同，需经另一方书面同意，并就变更事项达成一致意见方可变更。

　　3.如若双方就变更事项不能达成一致意见，提议变更方应依本合同约定继续履行，否则视为违约。

　　十、争议的解决

　　在执行本合同过程中，双方如若发生争议，应先协商解决，协商不成时，任何一方均可以向乙方法院 所在地人民法院提起诉讼。

　　十一、其他

　　本合同一式肆份，甲乙双方各执两份，具有同等法律效力。

　　甲方： 乙方：

　　盖章： 盖章：

　　订购合同 14

　　购货方（甲方）：

　　地址： 电话： 供货方（乙方）：

　　地址： 电话：

　　订货日期：

　　交货日期：

　　安装日期：

　　一、产品名称、规格、单位、数量、金额：

　　二、合同相关事宜：

　　1、乙方免费送货上门安装。

　　2、按甲方提供标准配置为门扇、门套及其配件。

　　3、甲方选定的.色板颜色与实物颜色有轻微色差属于正常范围。

　　4、因木门属于定制产品，合同签订后甲方须交纳 的定金。合同确定的门型、颜色不得更改。 5、乙方将产品运至施工现场后，甲方须及时验收确定，验收标准按照行业规范标准，验收合格后乙方应立即施工安装。

　　6、乙方产品保质期为

　　7、付款方式：

　　8、备注：

　　9、本合同一式两份：甲方一份，乙方一份。经甲、乙双方签字确认后，立即生效。

　　甲方： 乙方：

　　签字（盖章）： 签字（盖章）：

　　年月 日 年月 日

　　订购合同 15

　　甲方： (以下简称甲方)

　　乙方：____________________(以下简称乙方)

　　甲、乙供需双方经协商，根据《中华人民共和国经济合同法》有关规定，就乙方为甲方提供办公家具(详见明细)业务，一致达成如下协议：

　　一、数量、单价及金额

　　总金额：人民币(大写) ￥ 元(备注：详见附件)。

　　预付定金 ，安装完毕付清全款。

　　以上价格为不变价，含税费、安装及运费等，甲方不再承担其它任何费用。

　　二、质量要求

　　乙方需提供全新的办公家具(含零部件、配件等)，表面无划伤、碰撞痕迹，且权属清楚，不得侵害他人知识产权。

　　办公家具必须符合或优于国家《室内装饰装修材料木家具中有害物质限量》及其它相关规定的环保标准要求，以及本项目谈判文件的质量和技术指标与出厂标准。

　　办公家具用料、材质、尺寸必须按甲方要求及图纸标示为准，办公桌及书柜材质为_____________________________，如果未按甲方要求样式订做或安装，而导致甲方无法正常使用，由乙方负责更换，并承担相应的经济责任。

　　三、加工、售后服务方式

　　乙方负责安装，应严格按照合同规定选用原材料，并接受甲方检验。乙方隐瞒原材料的缺陷或者使用不符合合同规定的原材料而影响办公家具的质量时，甲方有权要求乙方重做、修理、减少价款或退货。

　　乙方无偿保修，保修期为壹年。在保修期内，家具如出现质量问题，乙方应在接到通知小时到场，小时内完成维修或更换，并承担修理调换的费用。在保修期内，因同一严重质量问题，修理两次仍达不到标准要求的，凭修理记录或有关证明，乙方应为甲方免费调换同规格型号、同样式的产品。

　　四、交货时间及地点

　　乙方需在 年 月 日前确保订购的办公家具到货，并于家具到货后 日内全部安装完毕。如遇不可抗力的外界因素影响到货时间，乙方不承担责任。

　　办公家具自验收合格交付使用之日起 日内，发生严重质量问题，甲方可以选择退货、换货或修理。退货时，应当按原定购价格一次清退货款。

　　五、验收标准及方式

　　乙方将全部安装好的办公家具给甲方进行验收，验收以所选样板为标准。验收合格，双方办理交接手续。如不合标准，乙方负责修改或更换直至验收合格为止。

　　六、包装、装卸、运输方式及费用

　　包装必须按厂家原包装标准，装载必须与运输方式相符，期间损坏、费用均由乙方负责。包装不予退还。乙方负责将办公家具运输至甲方指定地点，运费由乙方承担。

　　七、付款方式及期限

　　1、自本合同签订之日起个工作日内，甲方向乙方交付合同总款的作为定金，并于货到完毕后 个工作日内，支付 的货款，在货品全部安装完毕并验收合格后 个工作日内，甲方将剩余货款全部付清。

　　2、乙方交付全部安装完毕的家具后，并收回全部货款的同时，应与甲方签署一份质量保证协议，并向甲方交付质量保证金人民币(大写)_________________￥_________元，该协议有效期为壹年，协议期满后，如无任何质量问题或纠纷，甲方应全额退还保证金(无息)，如有售后维修或质量问题，甲方有权在通知乙方后，扣除相应质量保证金作为损失补偿。

　　八、违约责任

　　1、甲方违约责任：

　　(1)甲方无正当理由拒收办公家具的，甲方应偿付合同总款 %的违约金给乙方。

　　(2)甲方逾期支付货款的，除应及时付足货款外，每逾期一天应向乙方偿付欠款总额的 ‰/天违约金，逾期付款超过三十天的，乙方有权终止合同。

　　(3)甲方偿付违约金不足以弥补乙方损失的，还应按乙方损失尚未弥补的部分，支付赔偿金给乙方。

　　2、乙方违约责任：

　　(1)乙方交付的办公家具不符合合同约定的，乙方应向甲方支付合同总额 %的违约金，并须在合同规定的交货时间内更换合格的办公家具给甲方，否则，视为乙方不能按时交付而违约。每逾期一天按合同总额 ‰/天由乙方偿付违约赔偿金给甲方;逾期交货超过三十天，甲方有权终止合同，乙方则应按合同总额的 %向甲方偿付赔偿金，并须全额退还甲方已经付给乙方的定金。

　　(2)如办公家具经乙方二次维修仍不能达到合同约定的质量标准，甲方有权退货，并视为乙方不能按时交付使用，乙方须支付违约赔偿金给甲方，甲方还可以依法追究乙方的违约。

　　(3)乙方保证本合同所有办公家具的权利无瑕疵，包括家具的所有权及知识产权等权利无瑕疵，如任何第三方经法院(或仲裁机构)裁决有权对上述家具主张权利或国家机关依法对家具没收查处的，乙方除应向甲方返还已收款项外，还应按合同总价的 ‰向甲方支付违约金并赔偿因此给甲方造成的一切损失。

　　九、争议解决方法

　　1、由于办公区家具的质量问题发生争议，由合同签约地的质量技术监督局或其指定的质量鉴定单位进行质量鉴定，如质量鉴定结果符合标准的，鉴定费由甲方承担;如质量鉴定结果不符合标准的，鉴定费由乙方承担。

　　2、合同履行期间，若双方发生争议，可协调解决，协商不成时任何一方可向合同管理机关或仲裁机构申请调解、仲裁，也可以直接向人民法院起诉。

　　十、其它

　　1、合同未尽事宜，由双方协商依法订立补充合同。

　　2、本合同一式二份，双方各执一份，合同自双方签字盖章之日起生效。

　　附件：《办公区家具价格单》

　　《办公区*面图》

　　《办公区定制家具样板图》

　　甲方： 乙方：

　　(盖章) (盖章)

　　代表人签字： 代表人签字：

　　电话： 电话：

　　日期： 日期：

　　订购合同 16

　　合同编号：

　　提示：种植方应事先就产品种植及收购条件、要求的合理性向农业技术指导部门咨询，并认真分析将来可能面临的市场风险，理性判断，慎重签约。

　　收购方(甲方)：___________________________________________________

　　种植方(乙方)：___________________________________________________

　　根据《中华人民共和国合同法》和(中华人民共和国农产品质量安全法)规定，甲乙双方在*等、自愿、公*、诚实信用的基础上，就油菜种植产品收购有关事宜达成如下协议。

　　第一条 产品基本要求：

　　产 品 名 称

　　品种规格

　　产 地

　　等 级

　　单 位

　　数 量

　　价格/

　　保护价

　　总金额

　　(元)

　　合计人民币金额(大写) 万 仟 佰 拾 元 角 分

　　第二条 质量要求：1、内在质量：油菜籽品质应符合《中华人民共和国农产品质量安全法》标准提出的无公害要求。

　　2、外观质量：__________________________________________________。

　　第三条 种子提供方式为□甲方提供：□乙方自备，提供种子的数量、时间和方式为：__________________。种子应满足的条件为：_______________;对种子验收的方式为______________。种子价格为_______元/_________(单位)，合计：_______元，种子价款结算方式为□甲方于______年____月____日前一次性付清;□于交货时抵扣收购款。

　　第四条 收购定金：甲方□ 是/□否在________年_______月_______日前向乙方支付收购定金_________________元。交货时定金应(□抵作收购款/□返还甲方)。定金支付后，因甲方违约解除合同的，定金不予退还;因乙方违约解除合同的，应双倍返还定金。

　　第五条 种植具体要求及对乙方的技术指导与培训：_______________________________________________________________________。

　　第六条 包装标准及费用承担：_______________________________________。

　　第七条 超欠幅度损耗及计算方法：___________________________________。

　　第八条 收购运输办法由乙方送到甲方指定的收购点或工厂投售点。

　　第九条 检验方法：__________________; 检验时间：___________________

　　检验地点：______________。

　　第十条 结算方式及期限：___________________________________________。

　　双方约定保护价的，当交货时市场收购价格低于保护价时，以保护价为准：市场收购价格高于保护价时，双方可协商上调价格。

　　第十一条 违约责任：

　　1、甲方迟延支付收购款的，应当每日按照迟延部分价款_________%的标准向对方支付违约金。

　　2、乙方交付的产品不符合约定要求的，甲方有权要求补足、换货或退货，由此发生的费用由乙方承担：但甲方应在________日内书面通知乙方，否则乙方有权拒绝甲方的要求。

　　3、甲方未按约定收购符合要求的产品的，应承担由此给乙方造成的损失。

　　4、________________________________________________________________。

　　第十二条 因发生自然灾害、重大疫情等不可抗力的，经核实可全部或部分免除责任，但应当及时通知对方，并在合理期限内提供证明。

　　第十三条 合同解除条件：___________________________________________。

　　第十四条争议解决方式：本合同项下发生的争议，由当事人双方协商或申请有关部门调解解决;协商或调解不成的，依法向人民法院提起诉讼，或按照另行达成的仲裁条款或仲裁协议申请仲裁。

　　第十五条本合同自双方签字盖章之日起生效。本合同一式__________份，甲方________份，乙方________份，_________，_______份，具有同等法律效力。

　　第十六条 其它约定事项：___________________________________________。

　　收购方(签章)： 种植方(签章)：

　　住 所： 住 所：

　　法定代表人： 法定代表人：

　　委托代理人： 委托代理人：

　　电 话： 电 话：

　　合同签订时间： 合同签订地点：

　　订购合同 17

　　需方：

　　委托代理人：

　　供方：

　　委托代理人：

　　一、类型、厂牌型号、数量、金额、交(提)货时间

　　合同编号：

　　产品名称：

　　车辆整车型号：

　　数量(台)：

　　单价(万元)：

　　总金额(万元)：

　　交(提)货时间：

　　需方付定金_____元到帐后，合同生效。从收到定金起，二十三个工作日交货。

　　合计总人民币_____(大写)：(￥______元)

　　风险提示：

　　实际上，商品缺少国家强制性标准的情况非常普遍。采购合同一定要写上具体的质量标准，而不能直接写“按照国家强制性标准”，避免发生质量纠纷时“没有规矩”;

　　在供方为外商的.情况下，更应该明确约定质量标准，因为我国国家的强制性标准(如果有)仅约束国内企业，对外商并无直接约束力。在这种情况写上适用国家强制性标准，将无法确定是哪个国家的标准，从而导致此约定不明，等于没有约定。

　　二、技术质量要求及三包条件：汽车底盘、改装车依据国家标准执行，无国家标准按厂标准执行，正常使用保修期依据国家有关规定执行，国家标准无规定，按厂家三包执行。

　　三、交(提)货地点、方式：客户到湖北随州自提，供方代办临牌、临保。

　　四、随机备品、配件工具数量及供应办法：按底盘车工具清单。

　　五、验收方法及提出异议期限：按本合同第八条当场验收。

　　六、结算方式及期限：需方先预付购车定金_____万元整;提车前付清余款______万元整。

　　七、服务方法：按保修手册，上装部分供方保修一年或三万公里，以先到项为准。

　　八、约定事项：

　　九、改装由供方设计，需方若有特殊要求，需提供图纸及说明。供方改装完毕交货时应附有国家规定的汽车底盘、改装车出厂资料。

　　十、合同争议解决方法：本合同发生争议，由双方友好协商，协商不成在卖方所在地法律起诉。合同一式两份，双方各执一份，双方盖章，订金到帐后生效。

　　十一、本合同未尽事宜，按照中华人民共和国合同法的有关规定，经合同双方协商作出补充规定，补充规定合同具有同等效力。

　　供方：

　　委托代理人：

　　日期：

　　需方：

　　委托代理人：

　　日期：

　　订购合同 18

　　需方(以下简称甲方)

　　供方(以下简称乙方)：

　　甲方向乙方订购 门 樘(以乙方提供宣传资料或实物样品为准)，经双方商定，甲双方职责：

　　l、本合同签定后乙方根据甲方工程进度负责，轨道预埋安装，甲方可提前两天通知，目前暂定 天。

　　2、安装详细地址：

　　3、轨道安装时甲方应做到如下准备工作：

　　(1)提供200V电源到产品安装位置，提供安装施工所用临时电源，并派人员现场指导。

　　(2)甲方负责土建，土建需按乙方施工要求进行施工，乙方负责安装轨道，施工完毕甲方负责轨道的维护与保养。

　　4、乙方需按甲方需要提**品及其配置，内容为：

　　5、门体安装甲方应提前五天通知乙方，乙方负责产品的'生产制造安装及调试，并在甲方规定期限日内交付使用。

　　6、乙方安装完毕，应及时清理现场，并请甲方验收，甲方不得无故推托，质量验收标准按乙方企业宣传资料或甲方要求(参照以上第4条)为准，验收合格后，甲方向乙方一次性付清全部货款。

　　7、付款方式：甲方在订购时需付乙方30%作为定金。甲方支付货款可以现金或转账形式支付给乙方。

　　8、甲方验收后，货款未付清前，产品谢绝使用，产品所有权归乙方，乙方有权从安装地点折回本产品，由此造成的责任由甲方承担。

　　9、乙方将对产品质量免费保修壹年，终身维护，手柄及手柄等配送品不在保修范围内。(无可抗拒的自然灾害或人为破坏不在保修范围之内)超过保修期后，包换要求维修更零件略收成本及人工费。

　　10、双方代表签字盖章后，本合同即将生效，双方应共同遵守本合同所有协议，如在乙方安装产品后对本合同有 异议，双方共同友好协商解决或按国家合同法解决，如协商不成将在当地法院申请促裁。

　　11、未尽事宜，甲、乙双方另行协商。内容为：本合同壹式两份，双方各执壹份。具有同等效力。

　　甲方(公章)：_________ 乙方(公章)：_________

　　法定代表人(签字)：_________ 法定代表人(签字)：_________

　　_________年____月____日 _________年____月____日

　　订购合同 19

　　第一条 甲方向乙方订货总值为人民币____元。其产品名称、规格、质量(技术指标)、单价、总价等如表所列材料名称及花色 规格(毫米)及型号 质量标准或技术指标 计量单位 单价(元) 合计(元)

　　第二条 产品包装规格及费用________________________________________

　　第三条 验收方法________________________________________________

　　第四条 货款及费用等付款及结算办法________________________________

　　第五条 交货规定

　　1.交货方式：________________________________________________

　　2.交货地点：________________________________________________

　　3.交货日期：________________________________________________

　　4.运输费：____________________________________________________

　　第六条 经济责任

　　(一)乙方的责任：

　　1.产品花色、品种、规格、质量不符本合同规定时，甲方同意利用者，按质论价。不能利用的，乙方应负责保修、保退、保换。由于上述原因致延误交货时间，每逾期一日，乙方应按逾期交货部分货款总值的____％向甲方偿付逾期交货的违约金。

　　2.乙方未按本合同规定的产品数量交货时，少交的部分，甲方如果需要，应照数补交。甲方如不需要，可以退货。由于退货所造成的损失，由乙方承担。如甲方需要而乙方不能交货，则乙方应付给甲方不能交货部分货款总值的5％的罚金。

　　3.产品包装不符本合同规定时，乙方应负责返修或重新包装，并承担返修或重新包装的费用。如甲方要求不返修或不重新包装，乙方应按不符合同规定包装价值____％的罚金付给甲方。

　　4.产品交货时间不符合同规定时，每延期一天，乙方应偿付甲方延期交货部分货款总值____％的罚金。

　　(二)甲方的责任：

　　1.甲方如中途变更产品花色、品种、规格、质量或包装的规格，应偿付变更部分货款(或包装价值)总值____％的罚金。

　　2.甲方如中途退货，应事先与乙方协商，乙方同意退货的，应由甲方偿付乙方退货部分货款总值____％的罚金。乙方不同意退货的，甲方仍须按合同规定收货。

　　3.甲方未按规定时间和要求向乙方交付技术资料、原材料或包装物时，除乙方得将交货日期顺延外，每顺延一日，甲方应付给乙方顺延交货产品总值____％的罚金。如甲方始终不能提出应提交的'上述资料等，应视同中途退货处理。

　　4.属甲方自提的材料，如甲方未按规定日期提货，每延期一天，应偿付乙方延期提货部分货款总额____％的罚金。

　　5.甲方如未按规定日期向乙方付款，每延期一天，应按延期付款总额____％付给乙方，延期罚金。

　　6.乙方送货或代运的产品，如甲方拒绝接货，甲方应承担因而造成的损失和运输费用及罚金。

　　第七条 产品价格如须调整，必须经双方协商，并报请物价部门批准后方能变更。在物价主管部门批准前，仍应按合同原订价格执行。如乙方因价格问题而影响交货，则每延期交货一天，乙方应按延期交货部分总值的____％作为罚金付给甲方。

　　第八条 甲、乙任何一方如要求全部或部分注销合同，必须提出充分理由，经双方协商，并报请上级主管部门备案。提出注销合同一方须向对方偿付注销合同部分总额____％的补偿金。

　　第九条 如因生产资料、生产设备、生产工艺或市场发生重大变化，乙方须变更产品品种、花色、规格、质量、包装时，应提前____天与甲方协商。

　　第十条 本合同所订一切条款，甲、乙任何一方不得擅自变更或修改。如一方单独变更、修改本合同，对方有权拒绝生产或收货，并要求单独变更、修改合同一方赔偿一切损失。

　　第十一条 甲、乙任何一方如确因不可抗力的原因，不能履行本合同时，应及时向对方通知不能履行或须延期履行、部分履行合同的理由。在取得对方主管机关证明后，本合同可以不履行或延期履行或部分履行，并免予承担违约责任。

　　第十二条 本合同在执行中如发生争议或纠纷，甲、乙双方应协商解决，解决不了时，按以下第( )项处理：

　　(1)申请仲裁机构仲裁；

　　(2)向人民法院起诉。

　　第十三条 本合同自双方签章之日起生效，到乙方将全部订货送齐经甲方验收无误，并按本合同规定将货款结算以后作废。

　　第十四条 本合同在执行期间，如有未尽事宜，得由甲乙双方协商，另订附则附于本合同之内，所有附则在法律上均与本合同有同等效力。

　　第十五条 本合同共一式 份，由甲、乙双方各执正本一份、副本 份，报双方主管部门各一份。

　　第十六条 本合同有效期自____年____月____日起至____年____月____日止。

　　订立合同人：

　　甲方：____________________ (盖章)

　　经办人：____________

　　负责人：____________

　　电 话：____________

　　开户银行帐号：____________

　　____年__月__日

　　乙方：____________________ (盖章)

　　经办人：____________

　　负责人：____________

　　电 话：____________

　　开户银行帐号：____________

　　____年__月__日

　　订购合同 20

　　甲方(需方)：

　　地 址： 电话：

　　法定代表人：

　　乙方(供方)：

　　地 址： 电话：

　　法定代表人 ：

　　经双方协商，签定以下茶叶订购合同，共同信守。

　　第一条 乙方向甲方交售茶叶品名、数量、价格： 品名：

　　数量(千克)：

　　价格(元)：

　　合计金额 ：

　　第二条 结算办法：

　　第三条 1、交货地点：

　　2、交货时间： 年 月 日之前 。

　　3、运输费用及承担：

　　第四条 双方违约及责任

　　1、 合同签订后，在正常情况下拒不交货或拒付货款都须处

　　以 的罚金。

　　2、数量不足，按不足部分的货款计赔。

　　3、迟交货或迟付款，则每天罚 的滞纳金。

　　4、质量不合格，则重新酌价。

　　第五条 包装方式及包装费用：250克复合塑料袋内装，外用纸箱装，包装费由乙方负责。

　　第六条 乙方交售的`茶叶，不得掺杂使假，必须表里如一。

　　第七条 本合同未尽事宜，双方可以补充规定，补充协议与本合同有同等效力。

　　第八条 本合同一式二份，甲乙双方各一份。本合同自甲乙双方签字(或盖章)之日起生效。

　　甲 方：

　　代表人：

　　年 月 日 乙 方：

　　代表人：

　　年 月 日

订购合同（精选二十篇）扩展阅读

订购合同（精选二十篇）（扩展1）

——产品订购合同范本二十份

　　产品订购合同 1

　　供方：_________

　　需方：_________

　　供、需双方根据_________年_________月_________日_________设备项目谈判结果和谈判文件的'要求，并经双方协调一致，订立本采购合同。

　　一、合同文件：招标文件、投标文件的所有内容是构成本合同不可分割的部分。

　　二、合同金额：_________(以上价款以人民币进行结算)

　　《采购货物清单》

　　│序号│采购项目│品牌│产地│配置及说明│数量│投标单价(元)│ 投标总价(元

　　最终数量按实结算，结算按以上单价。

　　三、设备质量要求及供方对质量负责条件和期限：

　　供方提供的设备必须是现货、全新，符合招标货物要求的规格型号和技术指标。供方对设备提供_________年的维修保养期，保养期内非因需方的人为原因而出现质量问题的，由供方负责包修、包换或者包退，并承担调换或退货的实际费用。供方不能修理和不能调换，按不能交货处理。

　　四、安装完毕时间：_________

　　交货地点：_________

　　五、供方应随设备向使用单位提供材质的质保书。

　　六、中标的投标方的保证金整转为履约保证金，在质保期满一年无质量问题后七天内退还(不计息)。

　　七、付款方式：

　　全部货到工地验收合格后七天内支付合同价款的70%，工程竣工验收合格后七天内付清全部货款。货款凭发票、合同、**采购资金结算单、**采购验收单由财政直接支付。

　　八、违约责任：

　　1、需方(使用单位)无正当理由拒收设备，拒付货款的，需方向供方偿付设备款总值的百分之三十违约金。

　　2、需方逾期支付货款的，需方向供方每日偿付欠款总额千分之(二～五)的违约金。

　　3、供方所交付的品种、型号、规格、数量、质量不符合合同规定标准的，需方有权拒绝。供方向需方偿付货款总额的百分之三十的违约金。

　　4、供方逾期交货的，供方向需方每日偿付货款总额千分之(二～五)的违约金。

　　5、供方逾期三十日不能交货的，视为不能履约，则供方向需方支付货款总额百分之三十的违约金。

　　九、因设备的质量问题发生争议，由_________**有关部门或其指定的技术单位进行质量鉴定，该鉴定结论是终局的，供需双方应当接受。

　　十、本合同发生争议产生的诉讼，可向_________人民法院提起诉讼或向_________仲裁委员会仲裁。

　　十一、本合同一式六份，供需双方各执二份，_________采招办和_________**采购中心各执一份，均具同等效力。

　　十二、本合同加盖_________**采购和招投标监督管理办公室备案专用章印章后方为有效。

　　十三、本合同未尽事宜，双方可以增加条款或补充协议的形式加以补充，但增加或补充协议的条款不得对招标文件作实质性修改。补充协议与本合同具有相同的法律效力。

　　供方(盖章)：_________ 需方(盖章)：_________

　　地址：_________ 地址：_________

　　法人代表(签字)：_________ 法人代表(签字)：_________

　　委托代理人(签字)：_________ 委托代理人(签字)：_________

　　电话：_________ 电话：_________

　　开户名称：_________ 开户名称：_________

　　开户银行：_________ 开户银行：_________

　　帐号：_________ 帐号：_________

　　邮编：_________ 邮编：_________

　　_________年____月____日 _________年____月____日

　　签约地点：_________ 签约地点：_________

　　产品订购合同 2

　　订约日期：________________________________

　　甲方(需方)：____________________________

　　乙方(供方)：____________________________

　　供方：_________

　　地址：_________

　　邮编：_________

　　电话：_________

　　传真：_________

　　法定代表人：_________

　　总经理：_________

　　需方：_________

　　地址：_________

　　邮编：_________

　　电话：_________

　　传真：_________

　　法定代表人：_________

　　一、定购产品名称、商标、型号、数量、金额、供货时间及数量

　　1、产品名称：_________

　　2、生产商：_________

　　3、牌号：_________

　　4、商标：_________

　　5、规格型号计量：

　　A、_________盎司(_________毫升)，箱/_________瓶;

　　B、_________盎司(_________毫升)，箱/_________瓶;

　　C、_________盎司(_________毫升)/_________瓶

　　D、_________公斤/_________升/桶

　　E、_________公斤/_________升/桶

　　6、交提货时间及数量

　　交提货时间：

　　数量：

　　_________盎司(_________毫升)，箱/_________瓶(共计)_________瓶

　　_________盎司(_________毫升)，箱/_________瓶(共计)_________瓶

　　_________盎司(_________毫升)盒/_________瓶：(共计)_________盒

　　_________公斤/桶(比重_________：_________)(共计)_________桶

　　_________公斤/桶(比重_________：_________)(共计)_________桶

　　产品定购列表：

　　┌──────┬──────┬──────┬────┬────┬────┐

　　产品代码 产品名称 规格型号 数量 单价 金额

　　├──────┼──────┼──────┼────┼────┼────┤

　　├──────┼──────┼──────┼────┼────┼────┤

　　├──────┼──────┼──────┼────┼────┼────┤

　　├──────┼──────┼──────┼────┼────┼────┤

　　└──────┴──────┴──────┴────┴────┴────┘

　　合计金额(大写)_________(小写)_________

　　二、质量要求技术标准：

　　_________原厂质量标准：_________

　　三、供方对质量负责的期限：保质期_________年。

　　四、履行地：_________

　　五、交(提)货地点：_________

　　六、运输方式及到达站(港)的费用负担：_________

　　七、验收方式及提出异议期限

　　需方提货前验货到_________验收货物。

　　八、结算方式：现金、电汇、信用卡、银行承兑汇票

　　九、违约责任：_________

　　十、其他约定事项：

　　本合同于_________年_________月_________日在_________签订;有效期至：_________年_________月_________日

　　供方单位名称(公章)：_________需方单位名称(公章)：_________

　　代表人：_________代表人：_________

　　开户银行：_________开户银行：_________

　　银行账号：_________帐号：_________

　　供方单位信用卡户名：_________ 电话：_________

　　信用卡收款货币种类：_________

　　信用卡收款账号：_________

　　_________年____月____日 _________年____月____日

　　签订地点：_________ 签订地点：_________

　　一、 根据我国《经济合同法》及有关规定，经双方议定，甲方向乙方订购下列产品：

　　多枝水仙花

　　级别

　　规格(cm)

　　花枝数

　　_________元以上批价

　　订购数

　　金额(元)

　　规格指分级时主球围径，分级包装时为限;凡贮存期间消耗水份，规格变动为___-____cm，养份主鳞茎新分裂侧芽侧片应倒扣____-____cm计算。

　　乙方也可按甲方提出的规格、质量、包装发货，但需提前联系洽谈，价格另定。

　　因水仙花价格年年看涨。价格均随行就市。

　　乙方根据甲方到款邮戳或银行回单日期为订货日期。

　　务请先电话联系。

　　电话：

　　手机：

　　联系人：

　　单价/枝

　　特级

　　一级

　　二级

　　三级

　　四级

　　合计(大写)____万____仟____佰____十____元____角____分

　　合计(小写)￥：

　　二、双方议定

　　1.付款方式：款到发货。

　　2.交货地点 ______________市_________________火车站。

　　3.交货日期：乙方收到货款和合同书后，根据甲方的.交货日期，一般在____天内办理好各种托运手续。

　　4.本合同中价格含运费、包装费等杂费(以上价格不含税)。

　　三、违约责任

　　1.乙方必须保证产品质量、数量、包装严密、封口牢固。

　　2.甲方对乙方所发产品若有意见，须在收货____天内书面通知乙方。

　　四、注意事项

　　1.甲方须加盖单位公章;个人购买的，请务写清楚收货人详细地址和姓名及联系电话(含区号)。否则，责任自己承担。

　　2.为确保信件安全，请挂号寄回合同书。

　　3._________元以下的订购，每箱回收__________元运费(须______箱以上才办理)。

　　4.本合同一式两份，甲、乙双方各执一份，每份具有同等法律效力。

　　需方(甲方)_________________

　　通讯地址：___________________

　　联系电话：___________________

　　法人代表：___________________

　　开户名称：___________________

　　开户银行：___________________

　　账号：_______________________

　　供方(乙方)：_______________

　　通讯地址：___________________

　　联系电话：___________________

　　法人代表：___________________

　　开户名称：___________________

　　开户银行：___________________

　　账号：_______________________

　　产品订购合同 3

　　合同编号：

　　买受人(甲方)：

　　出卖人(乙方)：

　　为保证有充足、稳定的加工原料，以利于组织生产，顺利完成贸易订单，根据《中华人民共和国合同法》及其他有关法律法规的规定，甲乙双方在*等、自愿、公*、诚实信用的基础上，就蜂产品订购的有关事宜达成如下协议。

　　第一条：甲、乙双方签订蜂产品数量如下：

　　蜂蜜 共： __ 吨，

　　蜂王浆共： ___ 吨，

　　蜂花粉共： ___ 吨。

　　第二条：质量要求：

　　乙方必须保证生产的'各类蜂产品符合国家规定的各项理化指标，不得掺假、掺杂。

　　第三条：交货时间、地点：

　　乙方于 _年 __月 日至 年 _月日履行交货，具体日供应量按照生产计划通知乙方。地点：宁波源彬蜂业发展有限公司仓库;计量方法：以交货地的称量为计价重量;运输方式及费用承担：由乙方自行将蜂产品运至交货地点，费用由乙方承担。

　　第四条：检验方法：

　　甲方在收购当场对乙方的蜂产品随机检验。对乙方交售不含抗生素，达到出口要求的蜂王浆、蜂蜜、蜂花粉，年底甲方按原料收购的10%利润返还给乙方。

　　第五条：结算方式及期限： ______ 。

　　第六条：担保方式： _____ 。

　　第七条：本合同解除的条件： ____ 。

　　第八条：违约责任：

　　1、乙方延迟交货或甲主延迟支付收购款的，应当每日按照延迟部分价款 %的标准向对方支付违约金。

　　2、乙方交付的产品不符合约定规格和质量要求的，甲方有权要求补足、换货或退货，由此发生的费用由乙方承担;但甲方应在日内通知乙方，否则乙方有权拒绝甲方的要求。

　　第九条：因不可抗拒的因素

　　买受人(甲方)：

　　出卖人(乙方)：

　　产品订购合同 4

　　合同编号：___________________

　　订购人（甲方）：____________________ 签订地点：___________________

　　出卖人（乙方）：____________________ 签订时间：_____年_____月___日

　　根据《中华人民共和国合同法》及其他有关法律、法规规定，经甲、乙双方协商一致，订立本合同。

　　第一条 品种、等级、质量及包装

　　名 称

　　品 种等 级质 量 要 求产品的品种、等级、质量按照双方协商确定，或按照样品标准确定（样品由双方妥善保管，甲方验收）。

　　产品包装由双方协商包装办法。

　　第二条 标的的交售日期、数量及价格

　　1. 乙方在________年_______月以前，向甲方交售___________公斤。

　　2. 产品最低价格（保护价）_______元/公斤，市场行情上涨时，由甲方按照市场价格进行收购。

　　3. 甲、乙双方的任何一方如需提前或延期交货与提货，均应事先通知对方，双方另行达成新的协议；如未能达成新的协议，双方应按本合同继续履行。

　　第三条 交货方式、验收、结算方式

　　1. 产品由乙方送货到____________收购点或甲方上门收购，双方当面验收。

　　2. 货款由甲方支付给乙方，现金当场结算，钱货两清。甲方不得欠款或代扣各种税费。

　　第四条 不可抗力

　　1. 甲、乙双方的任何一方由于不可抗力的原因不能履行或不能完全履行合同时，应尽快向对方同胞理由，在提供相应证明后，可根据情况部分或全部免予承担违约责任，乙方如果由于不可抗力造成产品质量不符合约定的'，不承担违约责任。

　　2. 产品因气候影响早熟或晚熟的，交货日期经双方协商，可适当提前或推迟。

　　第五条 违约责任

　　1. 甲方在合同履行退货的，应偿付乙方退货部分货款总值______（5%~25%）的违约金。

　　2. 甲方无故拒收产品，应向乙方偿付拒收货物总值______（5%~25%）支付违约金。

　　3. 甲方未按合同约定收购产品的，应按少收部分的总值_______（5%~25%）支付违约金。

　　4. 乙方交货数量少于合同规定的，按少交数量价值________（1%~20%）支付违约金。

　　第六条 合同的变更与解除

　　甲、乙双方中任何一方要求变更或解除合同时，应及时书面通知对方，双方未达成协议前，合同继续有效。双方达成变更时合同或解除合同的，应签署书面协议。

　　第七条 合同争议的解决方式

　　合同在履行过程中发生的争议，由双方当事人协商解决，也可想当地工商行政管理部门申请调解；协商或调解不成的，按下列第______种方式解决：

　　1. 提交_______仲裁委员会仲裁；

　　2. 依法向人民法院起诉。

　　第八条 本合同______________生效。

　　第九条 其他约定事项：______________________________________。

　　第十条 本合同一式三份，双方各执一份，工商行政管理部门备案一份。

　　订购人(甲方)签章：

　　负责人：

　　居民身份证号码：

　　住所：

　　联系电话：

　　出卖人(乙方)：

　　居民身份证号码：

　　产品订购合同 5

　　合同编号：

　　供方： ，以下简称甲方。

　　地址：

　　需方： ，以下简称乙方。

　　地址：

　　根据《中华人民共和国合同法》及国家相关法律、法规之规定，甲乙双方本着*等互利的原则，就乙方购买甲方产品一事达成如下协议。

　　一、产品的名称、规格、数量和价格：

　　产品名称：

　　规格：

　　数量：

　　单价： （以订货单价格签字为准）

　　总价：

　　合计人民币金额（大写）

　　二、产品质量要求及技术标准：

　　产品质量要求标准按照 标准执行。

　　三、产品的交货单位、交货方法、运输方式、到货地点、交（提）货期限：

　　1.产品的交货单位：

　　2.交货方法，按下列第（ ）项执行：

　　（1）甲方送货（国家主管部门规定有送货办法的，按规定的办法执行；没有规定送货办法的，按甲乙协议执行）；

　　（2）甲方代运（乙方代办运输，应充分考虑甲方的要求，商定合理的运输路线和运输工具）；

　　（3）乙方自提自运 .

　　3.运输方式：

　　4、到货地点和接货单位（或接货人）

　　乙方如要求变更到货地点或接货人，应在合同规定的交货期限前 天通知甲方，以便甲方编排运输计划；必须由乙方派人押送的，应在合同中明确规定；甲乙双方对产品的运输和装卸，应按有关规定与运输部门办理交换手续，作出记录，双方签字，明确甲、乙方和运输部门的责任。

　　5、产品的交（提）货期限

　　规定送货或代运的产品的交货日期，以甲方发运产品时承运部门签发的戳记日期为准，当事人另有约定者，从约定；合同规定乙方自提产品的交货日期，以甲方按合同规定通知的提货日期为准。甲方的提货通知中，应给予乙方必要的途中时间，实际交货或提货日期早于或迟于合同规定的日期，应视为提前或逾期交货或提货。

　　四、货款结算：

　　在双方签订本合同之日起三日内，乙方向甲方下单，并将50%的货款打到甲方指定账户；在交（提）货异议期满后，乙方再将剩余50%的货款打到甲方指定账户。

　　五、验收及异议期：

　　1、乙方在验收中，如果发现产品的品种、规格、质量不合规定，应一面妥为保管，一面在十天内向甲方提出书面异议；在托收承付期内，乙方有权拒付不符合同规定部分的货款。

　　2、如乙方未按规定期限提出书面异议的，视为所交产品符合合同规定。

　　3、乙方因保管不善等造成产品质量下降的，不得提出异议。

　　4、甲方在接到需方书面异议后，应在十天内（另有规定或当事人另行商定期限者除外）负责处理，否则，即视为默认甲方提出的异议和处理意见。

　　违约责任：

　　（一）甲方违约责任：

　　1、甲方不能交货的，应向乙方偿付不能交货部分货款的 ％的违约金。

　　2、甲方所交产品品种、规格、质量不符合同规定的，如果乙方同意利用，应当按质论价；如果乙方不能利用的，应根据产品的具体情况，由甲方负责包换或包修，并承担修理、调换或退货而支付的实际费用。甲方不能修理或者不能调换的，按不能交货处理。

　　3、甲方因产品包装不符合同规定，必须返修或重新包装的，甲方应负责返修或重新包装，并承担支付的费用。乙方不要求返修或重新包装而要求赔偿损失的，甲方应当偿付乙方该不合格包装物低于合格包装物的价值部分。因包装不符合规定造成货物损坏或灭失的，甲方应当负责赔偿。

　　4、甲方逾期交货的，应按全部货款金额每日千分之一计算，向乙方偿付逾期交货的违约金，并承担乙方因此所受的损失费用。

　　5、甲方提前交货的产品、多交的产品和品种、质量不符合规定的产品，乙方在代保管期内实际支付的保管等费用以及非因乙方保管不善而发生的损失，应当由甲方承担。

　　6、产品错发到货地点或接货人的，甲方除应负责运交合同规定的到货地点或接货人外，还应承担乙方因此多支付的一切实际费用和逾期交货的违约金。甲方未经乙方同意，单方面改变运输路线和运输工具的，应当承担由此增加的费用。

　　7、甲方提前交货的，乙方接货后，仍可按合同规定的交货时间付款；甲方逾期交货的，甲方应在发货前与乙方协商，乙方仍需要的，甲方应照数补交，并负逾期交货责任；乙方不再需要的，应当在接到甲方通知后十五天内通知甲方，办理解除合同手续，逾期不答复的，视为同意发货。

　　（二）乙方的违约责任：

　　1、乙方中途退货，应向乙方偿付退货部分货款 ％的违约金。

　　2、乙方自提产品未按供方通知的日期或合同规定的日期提货的，应按全部货款金额每日千分之一计算，向甲方偿付逾期提货的违约金，并承担甲方实际支付的代为保管、保养的费用。

　　3、乙方逾期付款的，应按全部货款金额每日千分之一计算向甲方偿付逾期付款的违约金。

　　4、乙方违反合同规定拒绝接货的，应当承担由此造成的损失和运输部门的罚款。

　　5、乙方如错填到货地点或接货人，或对甲方提出错误异议，应承担甲方因此所受的损失。

　　六、其他事项

　　1、本合同自双方签字盖章之日起生效。合同有效期内，除非经过对方同意，或者另有法定理由，任何一方不得变更或解除合同。

　　2、合同如有未尽事宜，须经双方共同协商，作出补充规定，补充规定与本合同具有同等效力。双方签订确认的订货单或传真件是本合同的有效组成部分，具体产品以订货单为准，传真件具有同等法律效力。

　　3、双方来往函件，按照合同规定的地址以特快专递方式送达对方。如一方地址、电话、传真号码有变更，应在变更后的两日内书面通知对方，否则，应承担相应责任。

　　4、本合同正本一式两份，双方各执壹份。

　　甲方：（盖章） 乙方：（盖章）

　　法定代表人： 法定代表人：

　　联系地址： 联系地址：

　　联系电话： 联系电话：

　　制定帐号：

　　合同签订日期： 年 月 日

　　产品订购合同 6

　　合同编号：

　　供方： ，以下简称甲方。

　　地址：

　　需方： ，以下简称乙方。

　　地址：

　　根据《中华人民共和国合同法》及国家相关法律、法规之规定，甲乙双方本着*等互利的原则，就乙方购买甲方产品一事达成如下协议。

　　一、产品的名称、规格、数量和价格：

　　产品名称：

　　规格：

　　数量：

　　单价： （以订货单价格签字为准）

　　总价：

　　合计人民币金额（大写）

　　二、产品质量要求及技术标准：

　　产品质量要求标准按照 标准执行。

　　三、产品的交货单位、交货方法、运输方式、到货地点、交（提）货期限：

　　1.产品的交货单位：

　　2.交货方法，按下列第（ ）项执行：

　　（1）甲方送货（国家主管部门规定有送货办法的，按规定的办法执行；没有规定送货办法的，按甲乙协议执行）；

　　（2）甲方代运（乙方代办运输，应充分考虑甲方的要求，商定合理的运输路线和运输工具）；

　　（3）乙方自提自运 .

　　3.运输方式：

　　4、到货地点和接货单位（或接货人）

　　乙方如要求变更到货地点或接货人，应在合同规定的交货期限前 天通知甲方，以便甲方编排运输计划；必须由乙方派人押送的，应在合同中明确规定；甲乙双方对产品的运输和装卸，应按有关规定与运输部门办理交换手续，作出记录，双方签字，明确甲、乙方和运输部门的责任。

　　5、产品的交（提）货期限

　　规定送货或代运的产品的交货日期，以甲方发运产品时承运部门签发的戳记日期为准，当事人另有约定者，从约定；合同规定乙方自提产品的交货日期，以甲方按合同规定通知的提货日期为准。甲方的提货通知中，应给予乙方必要的途中时间，实际交货或提货日期早于或迟于合同规定的日期，应视为提前或逾期交货或提货。

　　四、货款结算：

　　在双方签订本合同之日起三日内，乙方向甲方下单，并将50%的货款打到甲方指定账户；在交（提）货异议期满后，乙方再将剩余50%的货款打到甲方指定账户。

　　五、验收及异议期：

　　1、乙方在验收中，如果发现产品的品种、规格、质量不合规定，应一面妥为保管，一面在十天内向甲方提出书面异议；在托收承付期内，乙方有权拒付不符合同规定部分的货款。

　　2、如乙方未按规定期限提出书面异议的，视为所交产品符合合同规定。

　　3、乙方因保管不善等造成产品质量下降的，不得提出异议。

　　4、甲方在接到需方书面异议后，应在十天内（另有规定或当事人另行商定期限者除外）负责处理，否则，即视为默认甲方提出的异议和处理意见。

　　违约责任：

　　（一）甲方违约责任：

　　1、甲方不能交货的，应向乙方偿付不能交货部分货款的 ％的违约金。

　　2、甲方所交产品品种、规格、质量不符合同规定的，如果乙方同意利用，应当按质论价；如果乙方不能利用的，应根据产品的.具体情况，由甲方负责包换或包修，并承担修理、调换或退货而支付的实际费用。甲方不能修理或者不能调换的，按不能交货处理。

　　3、甲方因产品包装不符合同规定，必须返修或重新包装的，甲方应负责返修或重新包装，并承担支付的费用。乙方不要求返修或重新包装而要求赔偿损失的，甲方应当偿付乙方该不合格包装物低于合格包装物的价值部分。因包装不符合规定造成货物损坏或灭失的，甲方应当负责赔偿。

　　4、甲方逾期交货的，应按全部货款金额每日千分之一计算，向乙方偿付逾期交货的违约金，并承担乙方因此所受的损失费用。

　　5、甲方提前交货的产品、多交的产品和品种、质量不符合规定的产品，乙方在代保管期内实际支付的保管等费用以及非因乙方保管不善而发生的损失，应当由甲方承担。

　　6、产品错发到货地点或接货人的，甲方除应负责运交合同规定的到货地点或接货人外，还应承担乙方因此多支付的一切实际费用和逾期交货的违约金。甲方未经乙方同意，单方面改变运输路线和运输工具的，应当承担由此增加的费用。

　　7、甲方提前交货的，乙方接货后，仍可按合同规定的交货时间付款；甲方逾期交货的，甲方应在发货前与乙方协商，乙方仍需要的，甲方应照数补交，并负逾期交货责任；乙方不再需要的，应当在接到甲方通知后十五天内通知甲方，办理解除合同手续，逾期不答复的，视为同意发货。

　　（二）乙方的违约责任：

　　1、乙方中途退货，应向乙方偿付退货部分货款 ％的违约金。

　　2、乙方自提产品未按供方通知的日期或合同规定的日期提货的，应按全部货款金额每日千分之一计算，向甲方偿付逾期提货的违约金，并承担甲方实际支付的代为保管、保养的费用。

　　3、乙方逾期付款的，应按全部货款金额每日千分之一计算向甲方偿付逾期付款的违约金。

　　4、乙方违反合同规定拒绝接货的，应当承担由此造成的损失和运输部门的罚款。

　　5、乙方如错填到货地点或接货人，或对甲方提出错误异议，应承担甲方因此所受的损失。

　　七、其他事项

　　1、本合同自双方签字盖章之日起生效。合同有效期内，除非经过对方同意，或者另有法定理由，任何一方不得变更或解除合同。

　　2、合同如有未尽事宜，须经双方共同协商，作出补充规定，补充规定与本合同具有同等效力。双方签订确认的订货单或传真件是本合同的有效组成部分，具体产品以订货单为准，传真件具有同等法律效力。

　　3、双方来往函件，按照合同规定的地址以特快专递方式送达对方。如一方地址、电话、传真号码有变更，应在变更后的两日内书面通知对方，否则，应承担相应责任。

　　4、本合同正本一式两份，双方各执壹份。

　　甲方：（盖章） 乙方：（盖章）

　　法定代表人： 法定代表人：

　　联系地址： 联系地址：

　　联系电话： 联系电话：

　　制定帐号：

　　合同签订日期：XX年 月 日

　　产品订购合同 7

　　买受人(甲方)：

　　签订地点：

　　出卖人(乙方)：

　　签订时间： 年 月 日

　　为保证有充足、稳定的加工原料，以利于组织生产，顺利完成贸易订单，根据《中华人民共和国合同法》及其他有关法律法规的规定，甲乙双方在*等、自愿、公*、诚实信用的基础上，就蜂产品订购的有关事项达成如下协议：

　　第一条 蜂产品的品名、规格、数量、价格和金额：

　　第二条 质量要求：

　　乙方必须保证生产的各类蜂产品符合国家规定的各项理化指标，不得掺假、掺杂。

　　第三条 交货时间、地点：

　　乙方于 年 月 日至 年 月 日履行交货，具体日供应量按照生产计划于交货之日前 天通知乙方。交货地点：

　　;计量方法：以交货地的.称量为计价重量;运输方式及费用承担：由乙方自行将蜂产品运至交货地点，费用由乙方承担。

　　第四条 检验方法：

　　甲方在收购当场对乙方的蜂产品随机检验。对乙方交售不含抗生素，达到出口要求的蜂王浆、蜂蜜、蜂花粉，年底甲方按原料收购的10%利润返还给乙方。

　　第五条 结算方式及期限： 。

　　第六条 担保方式： 。

　　第七条 本合同解除的条件： 。

　　第八条 违约责任：

　　1、乙方延迟交货或甲方延迟支付收购款的，应当每日按照延迟部分价款 %的标准向对方支付违约金。

　　2、乙方交付的产品不符合约定规格和质量要求的，甲方有权要求补足、换货或退货，由此发生的费用由乙方承担;但甲方应在 日内通知乙方，否则乙方有权拒绝甲方的要求。

　　第九条 因不可抗拒的因素所造成乙方的履行合同困难或经济损失，甲方从蜂农的实际利益出发，甲方愿补助蜂农蜂场的30%的经济损失。

　　第十条 合同争议的解决方式：本合同在履行过程中发生的争议，由双方当事人协商解决;也可向当地工商行政管理部门调解;协商或调解不成的，按下列第 种方式解决：

　　(一)提交 仲裁委员会仲裁;

　　(二)依法向 人民法院提起诉讼;

　　第十一条 本合同自双方签字盖章之日起生效。本合同一式二份，甲、乙双方各执一份。

　　第十二条 其他约定事项：

　　甲方：

　　______年______月______日

　　乙方：

　　______年______月______日

　　产品订购合同 8

　　甲方(需求方，委托方)：_______________

　　注册营业地点：_________________________

　　乙方(供给方，受托方)：_______________

　　注册营业地点：_________________________

　　签订日期：_________年_______月_______日

　　经协商，双方就乙方生产、供甲方销售并且根据甲方要求设计、标明为_____品牌的家用电器(简称定牌产品)定牌合作之事宜达成如下协议，双方同意签定本合同，并共同遵守以下条款：

　　第一条合作的产品、数量及定单

　　1．1定牌产品品名、规格、型号、目标总量、品名规格型号、时段、单位、总量。

　　2．2甲方每月向乙方书面发出____个月以上预期量的滚动订单。乙方根据订单预备____天材料和零件。

　　2．3甲方应在每月____日前向乙方下达下个月的订单，包括品种、数量、交货时间、顺序等。乙方除非向甲方提出书面修改意见，否则视为同意该月订单。订定下达后不能变更，除非乙方同意变更。

　　2．4乙方应在甲方下达订单____天内，向甲方提供下月的日排产计划。

　　第二条产品包装与标识

　　2．1定牌产品使用甲方________注册商标，以及法律许可甲方使用的其他标记、文字、符号。乙方未经同意不能使用________注册商标，也不能将甲方注册商标及法律许可甲方使用的其他标记、文字、符号提供给第三方，包括与此相关的容易混淆的任何标记、商标、铭牌或公司名称。

　　2．2甲方应获得合法的________注册商标使用权，并向乙方提供该注册商标的审批证明文件。

　　2．3乙方须根据甲方要求，在产品内外包装标明_______品牌。

　　2．4产品背脊标识的产地为____，厂址为________。

　　2．5如果甲方发现有与乙方合作的第三方有对甲方商标、标记的侵权行为，应立即通知乙方停止为其生产。当侵权实施已经发生，乙方未获准甲方同意不要擅自处理侵权产品。

　　2．6定牌产品仅允许甲方或甲方授权的企业销售，乙方未经甲方书面授权不得销售。

　　第三条质量保证

　　3．1产品标准：

　　3．1．1乙方生产过程须符合甲方的质量控制规范(见附件1)要求。

　　3．1．2乙方生产的定牌产品须符合国家标准规定，并符合验收标准。

　　3．2产品质量：

　　3．2．1所有定牌产品都须获得认证。

　　3．2．2安全认证由_______方完成，认证费由_______方承担。

　　3．2．3乙方须按甲方的要求在产品的机身、外包装上进行出厂编号。

　　3．2．4乙方应进行严格的产品出厂前的检验测试，以确保产品品质与合同条款和质量标准规定的内容相符。

　　3．2．5甲方可以通过其技术代表共同参与对出厂产品的质量控制。同时有权利不定期检查预定牌产品相关的检测设备、生产过程及材料零部件质量控制。

　　3．2．5乙方生产定牌产品在设计、规格、替代原材料及部件等方面如有变更，事前需征得甲方的书面同意。如果甲方提出任何变更要求，需乙方书面同意。

　　3．2．6如果定牌产品在交货后____月内某一个型号出现批量性故障和缺陷由乙方负责，缺陷率的判定和计算方法，在本合同的附件1质量异议认定中详细规定。

　　3．2．7甲方有义务将市场产品信息反馈给乙方，为产品质量的不断提高提供材料。

　　第四条产品供价及结算方式

　　4．1．1供价(计算单位：)

　　型号、规格、付款方式、单位、支付价格(人民币元，含税)、备注

　　4．1．2在双方确认排产计划后，乙方凭双方确认后的排产计划组织生产和发货。每月____日甲方按当月 量 以 形式向乙方支付当月货款。

　　4．1．4以上价格在合同期内原则上不变。如市场行情发生较大变动时，一方提出供价变动要求时须同另一方协商并签订补充协议确定之，否则须执行本协议。

　　第五条产品交货及运输

　　5．1合同交货履行地点：

　　5．2产品运输由____方负责，____方承担运费用。

　　5．3运输责任：____方的`责任在____后结束。此后，货物出现风险责任由____方负责。

　　5．5甲方技术代表在货物检收若有异议，有权依据双方共同制定之交接货物验收标准督促乙方改进，下列情况下可以拒收：

　　a． ___________________________

　　b． ___________________________

　　c． ___________________________

　　5．6如乙方责任，按本协议第三条有关协议执行，并由乙方承担延期交货给甲方造成的损失。如甲方责任，按本协由甲方承担延期交货给乙方造成的损失。

　　5．7当因乙方_____原因不能按订单要求发货，延迟发货超过一天，乙方承担给甲方造成延迟损失之责任，标准为：__________

　　5．8当因甲方_____原因不能按订单要求发货，延迟发货超过一天，甲方承担给乙方造成________之责任，标准为：__________

　　第六条市场规范与协调

　　6．1双方应注意保持定牌产品的差异化，以避免雷同产品在市场价格上的差异给对方造成损失。乙方在运作自己的产品市场时在规格、型号、花色等方面避免与提供给甲方的定牌产品相似。

　　6．2建立价格通报与协调机制。当市场行情发生变化，一方需要调整价格时，应通知对方。双方应通过共同协商共同调整价格，以避免造成负面影响。

　　6．3若一方违反本条市场规范条款，对方督促其改进而没有立即改进时，为约方应该承担对方损失的 。

　　第七条工作联系

　　7．1双方合作期间，甲方可以在乙方设立驻厂代表。

　　7．2驻厂代表的责任是进行质量监督、物流管理与 事务。

　　7．3驻厂代表应遵从乙方规章制度，并且不得进入与本合作业务无关的场所。

　　7．4乙方为驻厂代表提供办公室(桌)____间(个)，电话____部，房租水电费用由____方承担。

　　电话费用由 方承担。

　　7．5甲方的联系方式为：________________

　　7．6乙方的联系方式为：________________

　　第八条技术培训

　　8．1为了保证定牌产品的维修服务，如果甲方认为必要，乙方应为甲方维修人员进行技术培训，并将定牌产品的技术传授给甲方技术、维修人员，包括向甲方提供教材、图纸、器材。

　　8．2培训地点设在 ，场地费用由 方承担，培训人员的差旅费由 方承担。

　　第九条维修和零部件

　　9．1乙方将甲方视为使用客户，并按国家新三包规定向甲方提供免费零部件，范围包括：

　　9．2乙方同意向甲方提供如下规格数量的零部件周转量，乙方再在____月内以旧换新。超过本周转量，则双方先以现款结算。

　　9．3超过____年，甲方须通过有尝方式向乙方购买零部件，其价格标准为：

　　9．4甲方保证，乙方为甲方提供的零部件仅用于定牌产品的维修，不用于其他目的。

　　9．5定牌产品停产后，乙方应为甲方保留时间的零部件供应，保留时间为：

　　a．包装材料、印刷品____年

　　b．主关零部件____年

　　c．非主关零部件____年

　　9．**作期满，乙方应在____年内保证上述8．1、8．2、8．3条义务的执行。

　　第十条附则

　　10．1本合同的条款、附件共同组成一个完整的协议，在此之前的口头约定、书面资料不构成协议的内容因而无效。

　　10．2本合同签署前，双方都应向对方提供有效的法律文件，包括(企业法人营业执照)、_________________ 。

　　10．3本合同一式____份， 甲方____份，乙方____份。

　　10．3本合作发生争议，通过如下方式解决。

　　甲方：__________________

　　乙方： _________________

　　附件：(略)

　　产品订购合同 9

　　合同号no：

　　需方： （以下简称需方）

　　供方： （以下简称供方）

　　签订地点：上海市奉贤区

　　签订时间：200 年 月 日

　　供、需双方本着*等、互惠互利原则，经协商一致，就需方向供方采购、供方向需方供应附件一中所列产品签订本合同。

　　一、供货方式：

　　1.由需方以《物料订购单》方式向供方下达采购订单，供方须按照订单要求提**品。

　　2.供方在收到《物料订购单》后应回传确认函，如有任何问题必须在一个工作日（8小时）内书面通知需方，否则视为默认。

　　3.需方有权根据生产计划的变更以及供方产品的供货质量、采购订单的执行情况、售后服务质量等条件对供方的供货品质及数量进行及时调整，供方有义务积极配合。

　　4.为保证产品数量的准确性，供方须免费提供1-3%的易损耗件和需方客户所必须的随柜修补件。

　　二、 产品的质量要求：

　　1.供方应按需方认可的产品供货，未经需方事先书面同意，不得对产品本身和生产场地有任何改变。

　　2.供方需严格按照经需方认可的质量和技术规格要求生产和供应产品，如有任何改变，需方负责知会供方更新有关图纸或菲林等，供方积极跟进相关的变化。

　　3.供方应保证所生产或供应的产品均符合有关环保法规要求及国家标准、行业标准。

　　三、品质保证：

　　1.供方应保证所使用的原材料符合需方要求，对未曾使用过的`原辅材料的变更，必须提前书面报需方确认。

　　2.供方应建立有效的质量保证体系以满足需方要求，需方有权随时对此进行检查考核。

　　3.供方供货前应严格按要求自检，其检测项目不得少于需方标准和图纸所规定的进货检测项目，并有书面记录。

　　4.对需方提出的质量问题和要求整改意见，供方必须及时解决和整改，若在规定期限内未得到解决和整改，需方有权停止供方供货。

　　四、包装要求：

　　供方须按需方要求定量包装，并在外包装上标识制造批号、物料名称、材质、型号、规格、颜色、数量等，包装物应适应*车装卸、长途运输，符合防潮、防震、防尘要求，因包装、运输不当引起的锈蚀、损伤等由供方负责。

　　五、交货地点及运输、装卸费用承担：

　　1.交货地点：需方工厂仓库或指定地点 。

　　2.运输、装卸费用：由供方承担。

　　六、价格及付款方式：

　　1.供、需双方均应不断改进，通过提高质量与效率来降低成本及价格，并让利给最终客户，双方确认努力保持这种降低成本的趋势，每年至少检讨一次价格。

　　2.供方报价中含有模具费的产品,在需方购满规定数量后,供方应自动下调采购价格。

　　3.供、需双方同意在本合同明确的交货条件及付款条件下，共同遵守经买方批准的价格。

　　4.付款条件：月结 天，结算日期以供方产品入库后，需方在每月 日前收到供方提供的正本发票开始计算（收到发票日期以签收单为准）。

　　七、交货及验收：

　　1.供方须按需方要求定量包装，并按订单要求的交货时间将货物送至指定地点，并附上《送货清单》及供方的出货自检报告或证明（必要时需提供第三方检测的材料性能测试报告）供需方备查。《送货清单》须列明需方订购单号及物料信息（制造批号、物料名称、材质、规格、颜色、数量等）。

　　2.需方依据双方约定的品质标准、技术要求和检测方案，并参照原封样件的要求进行检验和判定是否合格。 3需方检测不合格应及时通知供方，供方如对检测结果有异议，应及时向需方提出书面申请意见复检，否则视同接受。

　　4.虽已检验合格入库，但在需方装配和使用过程中发现的不合格品，供方仍应承担质量责任，并及时配合需方采取有效措施予以补救，以满足需方正常生产的需要。

　　5.需方对供方产品所行使的检验，并不能免除供方对产品质量的责任。

　　八、供方违约责任：

　　1.供方不能交货的，应向甲方偿付不能交货部分货款的 %（标准件、通用件产品的幅度为3-5%，非标准件、专用件的幅度为10%-30%）的违约金。并赔偿由此而给需方造成的损失费用。

　　2.供方交付的产品品种、型号、规格、颜色等质量不符合合同规定的，如果需方同意利用，应当按质论价；如果需方不能利用的，应根据产品的具体情况，由供方负责挑选、返修或退换，所发生的费用由供方负责；如使用紧急需挑选、返修时，则供方应立即组织挑选、返修或需方直接组织挑选、返修，因此发生的费用由供方承担（人人工费：10元/小时人）；供方不能返修或调换的，按不能交货处理。

　　3.供方因产品包装不符合规定，必须返修或重新包装的，供方应负责返修或重新包装，并承担支付的费用，需方不要求返修或重新包装而要求赔偿损失的，供方应当偿付需方该不合格包装物低于合格包装物的价值部分，因包装不符合规定造成货物损坏或丢失的，供方应当负责赔偿。

　　4.供方逾期交货的，供方必须事先与需方联系，说明原因和解决方案，并获得需方同意后方可实施，并向需方支付逾期交货的违约金，违约金按逾期交货部分货款的同期人民银行贷款利率计算，供方还须赔偿因逾期供货而给需方造成损失的费

　　产品订购合同 10

　　需货方（简称甲方）：

　　供货方（简称乙方）：

　　合同签订地点：

　　甲、乙双方本着互惠互利，相互合作的原则，经双方共同协商，达成以下供需合同条款：

　　一、合同签订内容：甲方委托乙方订购产品。

　　二、订购数量及总金额：

　　三、承购方式：乙方必须按照甲方要求进行采购：

　　四、交货时间、地点：乙方必须在 年 月 日前交货，交货地点在 ；

　　五、验收方式：按合同规定的`数量、规格及质量要求进行验收；

　　六、付款方式：交货时一次性付清。

　　七、违约责任：

　　（1）合同签订时，应付定金 。

　　（2）甲方在乙方按时交货的情况下，无故拖欠货款，则必须向乙方支付总货款的10%作为违约金。

　　八、解决合同纠纷方式：双方协商解决或向当地合同仲裁委员会提出仲裁。

　　九、其它事项：

　　（1）、______________。

　　甲 方： 乙 方：

　　单位名称（公章）： 单位名称（公章）：

　　电 话： 电 话：

　　开户银行： 开户银行：

　　帐 号： 账 号：

　　_____年______月______日订购合同范本集体合同范本租车合同范本

　　产品订购合同 11

　　供方：____________________________________

　　地址：____________

　　邮码：____________

　　电话：____________

　　法定代表人：____________

　　职务：____________

　　需方：____________________________________

　　地址：____________

　　邮码：____________

　　电话：____________

　　法定代表人：____________

　　职务：____________

　　产品名称、品种规格、数量、金额、交售时间

　　产品名称

　　品种规格

　　计量单位

　　数量

　　单价

　　总金额

　　交售时间及数量

　　合计

　　合计人民币(大写)

　　二、质量标准、用途

　　____________________________________________________________________

　　三、验收办法及时间、地点

　　____________________________________________________________________

　　四、检验及检疫的单位、地点、方法、标准及费用负担

　　____________________________________________________________________

　　五、交(提)货地点及运输方式和费用负担

　　____________________________________________________________________

　　六、超欠幅度损耗及计算方法

　　____________________________________________________________________

　　七、包装标准、包装物的供应与回收和费用负担

　　____________________________________________________________________

　　八、结算方式及期限

　　____________________________________________________________________

　　九、给付定金的数额、时间

　　____________________________________________________________________

　　十、奖罚标准及兑现方式：超售____元/公斤，减售每公斤罚____元

　　____________________________________________________________________

　　十一、需方供应的.与定购农副产品挂钩的化肥、柴油等农业生产资料的产品名称、规格、质量、数量、价格、供应时间及地点

　　____________________________________________________________________

　　产品名称

　　规格型号

　　质量等级

　　计量单位

　　数量

　　单价

　　总金额

　　供应交货时间及地点

　　合计人民币金额(大写)

　　十二、违约责任

　　____________________________________________________________

　　十三、解决合同纠纷的方式

　　____________________________________________________________

　　十四、本合同于____年___月___日在____签订;有效期至____年___月___日

　　____________________________________________________________

　　十五、其他约定事项

　　____________________________________________________________

　　供方

　　单位名称：________________________(章)

　　代表人：________

　　开户银行：________

　　帐号：_________

　　_______年__月__日

　　需方

　　单位名称：________________________(章)

　　代表人：________

　　开户银行：________

　　帐号：_________

　　______年__月__日

　　产品订购合同 12

　甲方（养殖方）：_________ 合同编号：_________

　　签订地点：_________

　　乙方（收购方）：_________ 签订日期：_________年_________月_________日

　　根据《中华人民共和国合同法》及其他有关法律法规的规定，甲乙双方在*等、自愿、公*、诚实信用的基础上，就水产品养殖、收购的有关事宜达成如下协议。

　　一、水产品养殖品种、数量、养殖期、养殖时间

　　（一）养殖品种、数量：

　　┌──┬───┬──┬──┬──┬──┬──┬──┬──────┐

　　│ 虾 │ 品种 │ │ │ │ │ │ │ 说 明 │

　　│ ├───┼──┼──┼──┼──┼──┼──┼──────┤

　　│ 类 │ 数量 │ │ │ │ │ │ │水产品的养殖│

　　├──┼───┼──┼──┼──┼──┼──┼──┤数量为估计数│

　　│ 鱼 │ 品种 │ │ │ │ │ │ │量，重量以过│

　　│ ├───┼──┼──┼──┼──┼──┼──┤磅为准 │

　　│ 类 │ 数量 │ │ │ │ │ │ │ │

　　├──┼───┼──┼──┼──┼──┼──┼──┤ │

　　│ 其 │ 品种 │ │ │ │ │ │ │ │

　　│ 他 ├───┼──┼──┼──┼──┼──┼──┤ │

　　│ 类 │ 数量 │ │ │ │ │ │ │ │

　　└──┴───┴──┴──┴──┴──┴──┴──┴──────┘

　　（二）养殖期、养殖时间：

　　每年养殖_________期

　　第一期：_________年_________月_________日至_________月_________日；

　　第二期：_________月_________日至_________月_________日。

　　二、质量和检验标准

　　（一）质量标准：

　　1．水产品需鲜活，损失率小于5%；

　　2．“药残”不超标，符合无公害食品标准；

　　3．符合相关要求：_________。

　　（二）检验标准、方法：养殖产品上市前15天，须由有资质的检验检疫机构抽检合格，出具检验报告。检验内容和办法按有关标准、规范执行。

　　（三）检验地点及期限：_________。

　　三、交售价格

　　交售价格按下列方式确定：

　　（一）到厂保护价：_________。以上甲方交售水产品合计：_________；

　　（二）到厂市场价：双方必须按上述到厂保护价的数量交售完毕才可按到厂市场价结算。双方约定按下列条件确定市场价格：在交售产品时，如当天_________水产品批发市场同一规格产品价格的*均价高于保护价时，按*均价结算；若低于保护价的，按保护价结算。

　　四、交货方式、地点和时间

　　（一）交货方式：_________

　　（二）交货地点：_________

　　（三）交货时间：_________

　　五、捕捞、运输方式以及费用承担

　　（一）捕捞方式：在交售水产品期间，甲方凭乙方发出的捕捞通知单的要求由□甲方自行捕捞、□乙方雇人捕捞。

　　（二）运输方式：由□甲方自行运送、□乙方派车运送。

　　（三）捕捞和运输费用承担：_________。

　　六、水产品养殖要求及双方协作关系

　　（一）水产养殖的管理要求

　　1．养殖场地通过无公害水产品产地认定，产品通过无公害认证；

　　2．领取了水域滩涂养殖证等相关证照；

　　3．遵守《水产养殖质量安全管理规定》（农业部31号令），规范使用养殖投入物，使用健壮、不带病原的良种苗种，使用不含激素饲料，不使用违禁药物；

　　4．遵守水产品质量安全管理的其他有关规定。

　　（二）双方协作关系

　　1．种苗扶持：甲方如需要乙方提供种苗的，乙方可提供符合标准的良种种苗给甲方养殖，种苗品种、数量、价格（成本价）、交付地点及期限_________，种苗由乙方负责运送、费用由_________方负责。

　　2．饲料扶持：甲方如需要乙方提供饲料的，乙方可按要求提供一定数量的符合标准的优质饲料给甲方使用，饲料名称、数量、价格（成本价），交付时间及地点：_________。

　　3．其他扶持物资：_________。

　　4．种苗、饲料以及其他扶持物资成本价计算：_________。

　　5．甲乙双方在约定交售水产品前20天，应相互沟通。如因特殊原因推迟捕捞或“休药期”未满等原因，甲方应预先报告乙方作相应调整。

　　6．如水产品检验检疫未达标，甲方应预先与乙方磋商更改交售时间；

　　7．甲方发现乙方扶持物资有问题，应主动与乙方磋商解决办法；

　　8．种苗、饲料等扶持物资的款项（不计利息）由乙方从甲方水产品款项中抵扣。

　　七、结算方式和期限

　　按本合同第二条交售价格实行二次结算，水产品交付后 天内按到厂保护价结算，达到约定得保护价数量后按市场*均价结算，第二次结算时间由甲、乙双方约定：_________。

　　八、违约责任

　　（一）甲方违约责任

　　1．未按合同约定养殖和交售水产品或因甲方原因导致水产品检验检疫未达标而不能交售的，向乙方支付不履行合同部分价款_________%的违约金，返还乙方扶持款及同期的银行利息；如乙方要求继续履行合同，需承担乙方扶持款同期的银行利息；因甲方原因导致水产品检疫检验未达标而延期交售的，按延期交售部分价款_________/天支付乙方违约金。

　　2．未按乙方捕捞通知单捕捞，致使乙方派车到约定地点而无货可收的，应承担乙方因此而支付的运费；

　　3．未按乙方捕捞通知单要求，超捕或欠捞部分在计划内_________%以上的，应承担违约部分_________%的违约金。

　　（二）乙方违约责任

　　1．拒收应收购水产品的，除向甲方支付拒收部分水产品价款_________%违约金、赔偿甲方因此造成经济损失外，无权要求甲方归还扶持款。

　　2．属于乙方承运或请车代运的，在运输途中造成水产品丢失的，应偿付甲方实际损失。

　　3．逾期支付货款的，按中国人民银行关于逾期付款的规定支付滞纳金。

　　4．擅自在货款中代扣甲方与本合同无关的其他费用的，应双倍返还甲方。

　　5．如因扶持物资质量问题导致甲方养殖失收或欠收的，要赔偿甲方的实际损失，并扣减相应部分的扶持款。

　　九、争议解决方式

　　本合同在履行过程中发生的争议由双方协商解决，如协商不成，按下列第_________种方式：

　　（一）提交_________仲裁委员会仲裁；

　　（二）依法向人民法院起诉。

　　十、合同期限

　　本合同有限期限为一年，自_________年_________月_________日至_________年_________月_________日止。

　　十一、其他约定事项

　　_________

　　十二、本合同自双方签字盖章之日起生效。本合同未尽事宜，按照《合同法》等国家有关规定，经合同双方协商，作出补充规定附后。

　　本合同一式二份，合同双方各执一份；合同副本一份，送_________备案。

　　甲方：（签章）_________ 乙方：（签章）_________

　　法定代表人：_________ 法定代表人：_________

　　委托代理人：_________ 委托代理人：_________

　　住所：_________ 住所：_________

　　身份证：_________ 身份证：_________

　　电话：_________ 电话：_________

　　开户行：_________ 开户行：_________

　　户名：_________ 户名：_________

　　帐号：_________ 帐号：_________

　　产品订购合同 13

　　合同号no：

　　需方： （以下简称需方）

　　供方： （以下简称供方）

　　签订地点：上海市奉贤区

　　签订时间：20 年 月 日

　　供、需双方本着*等、互惠互利原则，经协商一致，就需方向供方采购、供方向需方供应附件一中所列产品签订本合同。

　　一、供货方式：

　　1.由需方以《物料订购单》方式向供方下达采购订单，供方须按照订单要求提**品。

　　2.供方在收到《物料订购单》后应回传确认函，如有任何问题必须在一个工作日（8小时）内书面通知需方，否则视为默认。

　　3.需方有权根据生产计划的变更以及供方产品的供货质量、采购订单的执行情况、售后服务质量等条件对供方的供货品质及数量进行及时调整，供方有义务积极配合。

　　4.为保证产品数量的准确性，供方须免费提供1-3%的易损耗件和需方客户所必须的随柜修补件。

　　二、 产品的质量要求：

　　1.供方应按需方认可的产品供货，未经需方事先书面同意，不得对产品本身和生产场地有任何改变。

　　2.供方需严格按照经需方认可的质量和技术规格要求生产和供应产品，如有任何改变，需方负责知会供方更新有关图纸或菲林等，供方积极跟进相关的变化。

　　3.供方应保证所生产或供应的产品均符合有关环保法规要求及国家标准、行业标准。

　　三、品质保证：

　　1.供方应保证所使用的原材料符合需方要求，对未曾使用过的原辅材料的变更，必须提前书面报需方确认。

　　2.供方应建立有效的质量保证体系以满足需方要求，需方有权随时对此进行检查考核。

　　3.供方供货前应严格按要求自检，其检测项目不得少于需方标准和图纸所规定的进货检测项目，并有书面记录。

　　4.对需方提出的质量问题和要求整改意见，供方必须及时解决和整改，若在规定期限内未得到解决和整改，需方有权停止供方供货。

　　四、包装要求：

　　供方须按需方要求定量包装，并在外包装上标识制造批号、物料名称、材质、型号、规格、颜色、数量等，包装物应适应*车装卸、长途运输，符合防潮、防震、防尘要求，因包装、运输不当引起的锈蚀、损伤等由供方负责。

　　五、交货地点及运输、装卸费用承担：

　　1.交货地点：需方工厂仓库或指定地点 。

　　2.运输、装卸费用：由供方承担。

　　六、价格及付款方式：

　　1.供、需双方均应不断改进，通过提高质量与效率来降低成本及价格，并让利给最终客户，双方确认努力保持这种降低成本的趋势，每年至少检讨一次价格。

　　2.供方报价中含有模具费的产品,在需方购满规定数量后,供方应自动下调采购价格。

　　3.供、需双方同意在本合同明确的交货条件及付款条件下，共同遵守经买方批准的价格。

　　4.付款条件：月结 天，结算日期以供方产品入库后，需方在每月 日前收到供方提供的正本发票开始计算（收到发票日期以签收单为准）。

　　七、交货及验收：

　　1.供方须按需方要求定量包装，并按订单要求的交货时间将货物送至指定地点，并附上《送货清单》及供方的出货自检报告或证明（必要时需提供第三方检测的材料性能测试报告）供需方备查。《送货清单》须列明需方订购单号及物料信息（制造批号、物料名称、材质、规格、颜色、数量等）。

　　2.需方依据双方约定的品质标准、技术要求和检测方案，并参照原封样件的'要求进行检验和判定是否合格。 3需方检测不合格应及时通知供方，供方如对检测结果有异议，应及时向需方提出书面申请意见复检，否则视同接受。

　　4.虽已检验合格入库，但在需方装配和使用过程中发现的不合格品，供方仍应承担质量责任，并及时配合需方采取有效措施予以补救，以满足需方正常生产的需要。

　　5.需方对供方产品所行使的检验，并不能免除供方对产品质量的责任。

　　八、供方违约责任：

　　1.供方不能交货的，应向甲方偿付不能交货部分货款的 %（标准件、通用件产品的幅度为3-5%，非标准件、专用件的幅度为10%-30%）的违约金。并赔偿由此而给需方造成的损失费用。

　　2.供方交付的产品品种、型号、规格、颜色等质量不符合合同规定的，如果需方同意利用，应当按质论价；如果需方不能利用的，应根据产品的具体情况，由供方负责挑选、返修或退换，所发生的费用由供方负责；如使用紧急需挑选、返修时，则供方应立即组织挑选、返修或需方直接组织挑选、返修，因此发生的费用由供方承担（人人工费：10元/小时人）；供方不能返修或调换的，按不能交货处理。

　　3.供方因产品包装不符合规定，必须返修或重新包装的，供方应负责返修或重新包装，并承担支付的费用，需方不要求返修或重新包装而要求赔偿损失的，供方应当偿付需方该不合格包装物低于合格包装物的价值部分，因包装不符合规定造成货物损坏或丢失的，供方应当负责赔偿。

　　4.供方逾期交货的，供方必须事先与需方联系，说明原因和解决方案，并获得需方同意后方可实施，并向需方支付逾期交货的违约金，违约金按逾期交货部分货款的同期人民银行贷款利率计算，供方还须赔偿因逾期供货而给需方造成损失的费用。

　　5.供方提前交货的产品、多交的产品和品种、型号、规格、颜色等质量不符合规定的产品，甲方在代保管期内实际支付的保管、保养等费用以及非因需方保管不善而发生的损失，应当由供方承担；供方提前交货，需方接货后，仍可按合同规定的交货时间付款，合同规定自提的，需方可拒绝提前提货。

　　6.因供方产品不合格进行挑选、返修或退换，而造成需方生产停工待料时，需方有权视情况严重程度进行罚款，每延误一个工作日处以至少壹仟元罚款，延误需方出货期而需空运或遭到需方客户延误交期索赔的费用由供方承担。

　　7.因供方提供需方的产品质量问题导致需方客户投诉，造成需方损失的，需方对其有形损失（费用、索赔）及无形损失（公司信誉）进行核算后，以书面通知供方，经供方对质量问题确认后从供方货款中扣除，如供方对质量问题有异议，可提交合同签订地所在质量技术监督局进行质量鉴定。

　　九、需方违约责任：

　　需方如不能按合同规定付款期支付供方货款，须事先与供方联系，说明原因及解决方案，获得供方同意后，并向供方支付逾期付款违约金，违约金按逾期付款金额同期人民银行贷款利率计算。

　　十、保密条款：

　　1.在未取得双方事先许可的情况下，不得将本协议内容向第三方公开或泄露。

　　2.供方从需方得到的图纸、规格书、技术文件、模具和样品等，未经需方同意，供方不得向第三者转让、公开、泄露或被使用。

　　3.供方绝不允许把需方提供的图纸、技术文件和模具转让给第三方加工、制作产品出售，其所造成的后果，均由供方负全部责任。4.本规定在本合同终止后继续有效。

　　十一、合同解除：

　　1.供方有以下任何事项时，需方不需要任何通知，可马上解除本合同：

　　a.违反本合同条款约定的行为或事实时；

　　b.在供应期间内，不能满足需方数量及品质要求无能力供应时；

　　c.被**机关停止或取消营业资格给予处分时。

　　2.协议一旦解除，供方接到需方通知后，应立即归还需方所提供的模具、图纸、技术文件等，并偿还一切债务。

　　3.因违反合同条款造成需方损失的，需方有权要求供方赔偿损失。

　　十二、合同纠纷解决：

　　供、需双方之间产生有关本合同的一切纠纷，双方应通过友好协商解决，如果协商不能解决，双方当事人可向合同签订地人民法院提出诉讼。

　　十三、合同期限：

　　本合同经双方签章后，即刻生效。本合同一式两份，供、需双方各执一份。

　　合同期限为： 年 月 日至 年 月日

　　鉴于供、需双方合作的长期性和稳定性，在本合同期满前三个月内，如合同一方提出需延长合同的有效期，经另一方确认后可延长合同期限。

　　十四、合同所有附件是本合同不可分割的组成部分，具有同等法律效力。

　　本合同未尽事宜，应由双方共同协商，作为补充合同，补充合同与本合同具有同等效力。

　　需 方 供方

　　单位名称： 单位名称：

　　单位地址： 单位地址：

　　工业园奉金路558号

　　法定代表人： 法定代表人：

　　委托代理人： 委托代理人：

　　电话： 电话：

　　传真： 传真：

　　开户行： 开户行：

　　帐号： 帐号：

　　税号： 税号：

　　邮编： 邮编：

　　产品订购合同 14

　　本合同各方当事人

　　甲方：___________________________ 合同编号：___________________

　　法定代表人：_____________________ 签订地址：___________________

　　乙方：___________________________ 签订日期：______年____月___日

　　法定代表人：_____________________

　　甲乙双方本着互惠互利，共同受益的原则，经过友好协商，根据《中华人民共和国合同法》的有关规定，就环保产品订购事宜，在互惠互利的基础上达成以下合同，并承诺共同遵守。

　　第一条 产品的名称，品种，规格，质量和包装:

　　1．乙方所提供的产品必须是乙方自己生产的，符合企业标准的优质产品。新一代光触媒____m_____瓶，醛立克甲醛清除剂A，B型_____kg，醛立克C，D型____ml瓶。

　　2．塑料瓶____ml装，每箱____瓶。

　　第二条 产品价格及结算方式:_____

　　1．单价：_______

　　2．数量：_______

　　_____总金额共人民币____________元。甲方以现金汇款。

　　第三条 发货及货款的结算

　　1．乙方收到款项三天以内必须发货。

　　2．产品由乙方发货至甲方所在的车站，铁汽运运费由乙方负责，甲方所在地的市内运费由甲方负责。

　　3．甲方对包装或产品有特殊要求的其交货期另行协商。

　　第四条 验收

　　甲方收到货后在三天以内（含三天）必须验收，并将结果告知乙方，如超过期限视作甲方认可，如有运输损坏由乙方负责，但必须由运输单位出具货物损坏认可书。

　　第五条 甲方责任

　　1．甲方因使用，保管不善造成产品质量下降，不得提出异议。

　　2．甲方如填错交货地址和接货人或接货电话，由甲方负责赔偿乙方的运费损失。

　　3．甲方向乙方陈述和保证如下：

　　（1）其是一家依法设立并有效存续的有限责任公司；

　　（2）其有权进行本合同规定的交易，并已采取所有必要的公司行为授权签订和履行本合同；

　　（3）本合同自签定之日起对其构成有约束力的义务。

　　第六条 乙方责任

　　1．如果是因为乙方产品质量问题，甲方提出异议，乙方在接到甲方异议后，应在____天以内负责处理。

　　2．乙方不能及时发货，每延期一天按甲方货款的____％赔付违约金。

　　3．乙方向甲方陈述和保证如下：

　　（1）其是一家依法设立并有效存续的有限责任公司；

　　（2）其有权进行本合同规定的交易，并已采取所有必要的公司行为授权签订和履行本合同；

　　（3）本合同自签定之日起对其构成有约束力的义务；

　　第七条 违约责任

　　本合同生效后各方应严格按合同的约定履行自己的义务，如果本合同任何一方违反本合同及有关法律法规的规定导致本合同未获履行和未获完全履行，违约方应承担由此引起的全部责任。

　　第八条 通知_____

　　1．本合同要求或允许的通知或通讯，不论以何种方式传递均自被通知一方实际收到时生效。

　　2．前款中的“实际收到”是指通知或通讯内容到达被通讯人（在本合同中列明的住所）的法定地址或住所或指定的通讯地址范围。

　　3．一方变更通知或通讯地址，应自变更之日起三日内，将变更后的地址通知另一方，否则变更方应对此造成的一切后果承担法律责任。

　　第九条 保密

　　一方对因环保产品订购而获知的另一方的商业机密负有保密义务，不得向有关其他第三方泄露，但中国现行法律、法规另有规定的或经另一方书面同意的`除外。

　　第十条不可抗力_____

　　1．任何一方因有不可抗力致使全部或部分不能履行本协议或迟延履行本协议，应自不可抗力事件发生之日起三日内，将事件情况以书面形式通知另一方，并自事件发生之日起三十日内，向另一方提交导致其全部或部分不能履行或迟延履行的证明。

　　2．遭受不可抗力的―方应采取一切必要措施减少损失，能继续履行的，在事件消除后立即恢复本协议的履行。不能履行的，经双方协商一致后，可以终止本协议。

　　3．本条所称“不可抗力”是指不能预见、不能克服、不能避免的客观事件，包括但不限于自然灾害，如：洪水、地震、火灾、风暴、瘟疫流行等，客观事件包括战争、民众骚乱、**等。

　　第十一条 符合以下情形的，可以解除本合同：

　　1．双方经协商一致同意的。

　　2．因不可抗力致使本合同不能履行的或没必要履行的。

　　3．合同一方违反本合同约定，守约方根据本合同约定提出解除本合同的。

　　第十二条 补充与变更

　　本合同可根据各方意见进行书面修改或补充，由此形成的补充合同，与合同具有相同法律效力。

　　第十三条 合同的解释

　　本合同各条款的标题仅为方便而设，不影响标题所属条款的意思。

　　第十四条 争议的解决

　　1．本合同书适用中华人民共和国有关法律，受中华人民共和国法律管辖。

　　2．本合同各方当事人对本合同有关条款的解释或履行发生争议时，应通过友好协商的方式予以解决。如果经协商未达成书面合同，则任何一方当事人均有权向有管辖权的人民法院提起诉讼。

　　第十五条 权利的保留

　　任何一方没有行使其权利或没有就对方的违约行为采取任何行动，不应被视为对权利的放弃或对追究违约责任的放弃。任何一方放弃针对对方的任何权利或放弃追究对方的任何责任，不应视为放弃对对方任何其他权利或任何其他责任的追究。所有放弃应书面做出。

　　第十六条 后继立法

　　除法律本身有明确规定外，后继立法（本合同生效后的立法）或法律变更对本合同不应构成影响。各方应根据后继立法或法律变更，经协商一致对本合同进行修改或补充，但应采取书面形式。

　　第十七条 附则

　　1．本合同自双方的法定代表人或其授权代理人在本合同上签字并加盖公章之日起生效。各方应在合同正本上加盖骑缝章。

　　2．本合同―式____份，具有相同法律效力。各方当事人各执____份，其他用于履行相关法律手续。

　　甲方（盖章）：____________________ 乙方（盖章）：____________________

　　授权代理人：（签字）______________ 授权代理人：（签字）______________

　　住址：____________________________ 住址：____________________________

　　邮政编码：________________________ 邮政编码：________________________

　　联系电话：________________________ 联系电话：________________________

　　传真：____________________________ 传真：____________________________

　　日期：____________________________ 日期：____________________________

　　电子信箱：________________________ 电子信箱：________________________

　　开户银行：________________________ 开户银行：________________________

　　账号：____________________________ 账号：____________________________

　　产品订购合同 15

　　卖方： (以下简称甲方)

　　买方： (以下简称乙方)

　　一、产品名称、型号、数量、金额：

　　名称规格型号单位数量单价(元)金额(元)备注

　　100%芒果鸡尾汁500ml20箱200

　　100%芒果鸡尾汁1000ml10箱200

　　二、质量要求、技术标准、甲方对质量负责的条件和期限：Q/YBS001-2005企业标准;

　　三、运输方式及到达站港和费用负担：铁路或汽车运输，从甲方工厂到乙方目的地的一次性运输;

　　四、包装标准：康美包，外包装为普通纸箱;

　　五、验收标准：乙方收到货物后，按合同第二款进行检验，检验合格后提货;如在提货前发现有严重损坏现象，应及时通知甲方，并让运输部门出具证明，征得甲方同意后才能提货，否则视为乙方已接受。乙方收到甲方货物后必须出具加盖乙方公章的收货确认书(传真或邮寄)回甲方，详细所列货物品名、数量。

　　六、付款方式：

　　1、乙方电汇或票汇汇款入到甲方银行帐户;

　　2、乙方以现金交付到甲方财务部。

　　未经甲方同意，乙方将货款以现金或其他方式交付给其他人员，甲方不予认可。

　　七、本合同在履行过程中发生争议，双方当事人协商解决;

　　八、违约责任：甲方在收到乙方的货款后，一般在两个工作日内安排发货，如不能按时发货，应提前通知乙方，否则视为违约，甲方应退还货款。

　　九、其他约定事项：

　　十、合同有效期：乙方支付货款后生效;

　　十一、本合同一式两份，双方各一份。

　　甲方： 乙方：

　　(盖章) (盖章)

　　法定代表人： 法定代表人：

　　委托代理人： 委托代理人：

　　地址： 地址：

　　纳税号： 纳税号：

　　开户行： 开户行：

　　帐号： 帐号：

　　电话： 电话：

　　传真： 传真：

　　日期： 日期：

　　产品订购合同 16

　　供方：_________

　　需方：_________

　　供、需双方根据_________年_________月_________日_________设备项目谈判结果和谈判文件的要求，并经双方协调一致，订立本采购合同。

　　一、合同文件：招标文件、投标文件的所有内容是构成本合同不可分割的部分。

　　二、合同金额：_________(以上价款以人民币进行结算)

　　《采购货物清单》

　　│序号│采购项目│品牌│产地│配置及说明│数量│投标单价(元)│ 投标总价(元

　　最终数量按实结算，结算按以上单价。

　　三、设备质量要求及供方对质量负责条件和期限：

　　供方提供的设备必须是现货、全新，符合招标货物要求的规格型号和技术指标。供方对设备提供_________年的维修保养期，保养期内非因需方的人为原因而出现质量问题的，由供方负责包修、包换或者包退，并承担调换或退货的实际费用。供方不能修理和不能调换，按不能交货处理。

　　四、安装完毕时间：_________

　　交货地点：_________

　　五、供方应随设备向使用单位提供材质的.质保书。

　　六、中标的投标方的保证金整转为履约保证金，在质保期满一年无质量问题后七天内退还(不计息)。

　　七、付款方式：

　　全部货到工地验收合格后七天内支付合同价款的70%，工程竣工验收合格后七天内付清全部货款。货款凭发票、合同、**采购资金结算单、**采购验收单由财政直接支付。

　　八、违约责任：

　　1、需方(使用单位)无正当理由拒收设备，拒付货款的，需方向供方偿付设备款总值的百分之三十违约金。

　　2、需方逾期支付货款的，需方向供方每日偿付欠款总额千分之(二～五)的违约金。

　　3、供方所交付的品种、型号、规格、数量、质量不符合合同规定标准的，需方有权拒绝。供方向需方偿付货款总额的百分之三十的违约金。

　　4、供方逾期交货的，供方向需方每日偿付货款总额千分之(二～五)的违约金。

　　5、供方逾期三十日不能交货的，视为不能履约，则供方向需方支付货款总额百分之三十的违约金。

　　九、因设备的质量问题发生争议，由_________**有关部门或其指定的技术单位进行质量鉴定，该鉴定结论是终局的，供需双方应当接受。

　　十、本合同发生争议产生的诉讼，可向_________人民法院提起诉讼或向_________仲裁委员会仲裁。

　　十一、本合同一式六份，供需双方各执二份，_________采招办和_________**采购中心各执一份，均具同等效力。

　　十二、本合同加盖_________**采购和招投标监督管理办公室备案专用章印章后方为有效。

　　十三、本合同未尽事宜，双方可以增加条款或补充协议的形式加以补充，但增加或补充协议的条款不得对招标文件作实质性修改。补充协议与本合同具有相同的法律效力。

　　供方(盖章)：_________ 需方(盖章)：_________

　　地址：_________ 地址：_________

　　法人代表(签字)：_________ 法人代表(签字)：_________

　　委托代理人(签字)：_________ 委托代理人(签字)：_________

　　电话：_________ 电话：_________

　　开户名称：_________ 开户名称：_________

　　开户银行：_________ 开户银行：_________

　　帐号：_________ 帐号：_________

　　邮编：_________ 邮编：_________

　　_________年____月____日 _________年____月____日

　　签约地点：_________ 签约地点：_________

　　产品订购合同 17

　　甲方：

　　乙方：

　　经充分协商，甲乙双方达成如下协议：

　　一、甲方在乙方定点采购办公用品，乙方应每季度为甲方无偿提供所**品的报价单一份。

　　二、乙方必须保证提供给甲方的所有产品无任何质量问题，否则，将无条件退换物品。

　　三、乙方所提供物品的规格由甲方决定，乙方如根据市场变化调整价格，必须在甲方采购前通知甲方。如乙方价格高于市场同类同质物品价格，甲方有权按市场付款。乙方不得随意提价或以次充好，如有此行为，甲方有权终止本协议。

　　四、甲方一次性采购达元以上的，乙方负责为甲方送货

　　五、如甲方因特殊情况急需采购物品的，乙方不能以不是营业时间为由而拒绝。

　　六、付款方式：

　　甲方按季度用转账方式支付，以甲方实际购买的种类和数量据实核算，乙方必须提供详细的物品销售清单与甲方的收货单核对，无误后，由乙方出具发票(或收款收据)，甲方才予以付款。

　　七、本协议有效期限为壹年，自20_ 年 月 日起至20_ 年 月 日止。

　　八、如一方提前中止合同，应提前10天知告对方。

　　九、本协议一式四份，甲方执叁份，乙方执一份。

　　甲方：

　　______年______月______日

　　乙方：

　　______年______月______日

　　产品订购合同 18

　　供方：_________ 地址：_________ 邮码：_________ 电话：_________ 法定代表人：_________ 职务：_________需方：_________ 地址：_________ 邮码：_________ 电话：_________ 法定...

　　供方：_________

　　地址：_________

　　邮码：_________

　　电话：_________

　　法定代表人：_________

　　职务：_________需方：_________

　　地址：_________

　　邮码：_________

　　电话：_________

　　法定代表人：_________

　　职务：_________一、产品名称、品种规格、数量、金额、交售时间：_________二、质量标准、用途：_________三、验收办法及时间、地点：_________四、检验及检疫的单位、地点、方法、标准及费用负担：_________五、交（提）货地点及运输方式和费用负担：_________六、超欠幅度损耗及计算方法：_________七、包装标准、包装物的供应与回收和费用负担：_________八、结算方式及期限：_________九、给付定金的`数额、时间：_________十、奖罚标准及兑现方式：超售_________元／公斤，减售每公斤罚_________元十一、需方供应的与定购农副产品挂钩的化肥、柴油等农业生产资料的产品名称、规格、质量、数量、价格、供应时间及地点：_________十二、违约责任：_________十三、解决合同纠纷的方式：_________十四、本合同于_________年_________月_________日在_________签订；有效期至_________年_________月_________日十五、其他约定事项：_________供方单位（盖章）：_________

　　需方单位（盖章）：_________

　　代表人（签字）：_________

　　代表人（签字）：_________

　　开户银行：_________

　　开户银行：_________

　　帐号：_________

　　帐号：_________

　　_________年____月____日

　　_________年____月____日

　　产品订购合同 19

　　甲乙双方根据中华人民共和国的相关法律规定，经友好协商，一致同意签订本合同。

　　第一章 设备供货范围的审定及供应方法

　　1、供货范围及服务范围见附件一、附件二，包括减速机电机等。

　　2、上述设备的组成部件、专用工具及备品备件清单(含名称、规格、数量)需在甲乙双方签订本合同的三日内，由乙方提交予甲方，并经甲方审核同意后作为本合同之附件，与本合同具有同等法律效力。

　　3、上述设备的组成部件、专用工具及备品备件应与上述设备同时到达本合同规定的.交货地点，并与设备同时移交予甲方。

　　第二章 交货时间及地点

　　1、工期:60天(含设计、制造)，运输7天，安装调试工期15天。

　　2、交货时间：XX年6月30日之前到现场，或接到甲方另行指定的发货时间通知后10日内到现场。

　　3、交货地点：由乙方负责卸货至***项目现场。

　　第三章 原材料的提供方法，规格，数量和质量

　　1、乙方按照甲方提供的相关实际资料进行图纸设计，设计图纸需经甲方确认。乙方按照确认后的图纸要求和技术附件要求订购原材料并加工制造及配套，并接受甲方的检验。乙方隐瞒原材料或配套部件的缺陷或者使用不符和规定的原材料而影响加工成品的质量时，甲方有权要求乙方重作、修理、减少价款或者退货。

　　第四章 技术资料和图纸提供的方法

　　1、本合同签定之时进行再一次的技术交底和确认，本合同规定的加工设备的总图(含基础图)由乙方于合同生效后5日之内提供给甲方，其他主要部件图在本合同签定10日之内提供。甲方在收到乙方有关图纸后，需在5日内确认回复。乙方向甲方所提供的技术图纸需电子版一份，印刷版4份。

　　2、乙方负责设备的相关的出厂前检验，并配有检验合格证

　　3、乙方需提供所用原材料的出厂合格证，设备制造过程中质量管理关健点检测报告，有关技术人员的上岗资格证书。

　　第五章 包装运输

　　1、包装必须牢固可靠，适合于长途远距离运输，严禁野蛮装卸，保证设备安全完整地到达本合同规定的交货地点。由于包装不当而造成的任何锈蚀、损伤和损失，由乙方自行承担，甲方根据受损的实际情况，有权拒收，并有权采取一切可能的补救措施直至退货，由此产生的一切费用由乙方承担。如果甲方退货，乙方应退回预付款，同时甲方保留向乙方诉讼及进一步索赔的权利。

　　2、每份包装箱内应付一份详细的装箱单和质量合格证。

　　3、工程设备、材料运输中的运输和装卸费用及保险费由乙方承担。运输过程中的一切风险和损失由乙方承担。

　　4、乙方应在每一工程设备、材料和包装箱的两处以上位置以醒目的中文字样做出下列标记：收货人;合同号;装运标志;收货人代号;目的地;工程设备、材料名称、品目号/箱数;毛重/净重(千克);尺寸(长×宽×高，以厘米记)

　　5、如工程设备、材料单件重量在2吨或2吨以上，乙方应在每件包装箱的两侧用中文作出标记，标明“重心”和“吊装点”，以便装卸和搬运。

　　6、根据工程设备、材料特点和运输的不同要求，乙方应在包装箱上清楚地标有“小心轻放”、“防潮”、“勿倒置”等字样和其它有利于工程设备、材料运输的标志。针对乙方超宽、超重设备的进场运输问题，乙方应提前一个月与甲方沟通、甲方应予以配合。

　　第六章 交货方式及相关规定

　　1、乙方应自本合同规定的设备交货期前10天，以传真的形式向甲方寄送《发货通知单》一式四份。该通知单必须列明：合同号、货物名称、数量、包装物形式及件数、每件包装物毛重及尺寸、预计发货时间及方式，预计运输周期、该设备所需的安装工机具及安装条件、现场仓储要求，以及相关注意事项等。乙方未有(或延误)向甲方寄送《发货通知单》，或通知单未标明清楚，而由此引起的接收、仓储及安装准备问题，则由乙方自行解决，由此造成的一切损失由乙方负责。

　　2、设备到达本合同规定的交货地点时，乙方应随同每批设备一起发运一式四套的技术资料，包含装箱清单、图纸、使用说明书、检测报告、安装方案、调试方案、维护/养护方案、售后服务方案、质量保证承诺书、产品合格证明(包括其中的单体设备、组件)等。

　　3、若乙方延迟交货，则按日向甲方支付本合同总额的0.5%违约金。如果在本合同规定的交货期后10日内，乙方仍没有交货，违约金则按日向甲方支付本合同总额的1%支付。最终甲方有权终止合同，乙方应退回全部的已付款项，并赔偿甲方的实际经济损失，同时甲方保留向乙方诉讼及进一步索赔的权利。

　　第七章 设备检测、验收及验收不合格的处理办法

　　1、加工成品的制造质量、安装质量按国家相关标准和设计图纸的技术要求验收。符合要求的，经甲方确认后，双方办理移交手续，即视为乙方交付的加工成品合格。

　　2、乙方在加工过程中，甲方可委派专业技术人员进行加工过程监督。监督人员将根据加工计划、质量验收标准等进行监督和验收，一旦发现材料质量存在问题或加工存在任何不符合要求的地方或缺陷，均可向乙方提出停工，并提出进行改进或者返工或重新加工的要求。

　　3、乙方应在完成加工前五天通知甲方进行成品验收。加工成品出厂前，乙方应提供加工成品的出厂合格证。

　　4、双方对加工成品的质量在检验中发生争议时，可由法定质量监督检验机构提供检验证明。 对短期检验难以发现质量缺陷的加工成品，双方协商按如下方式处理：在质保期内，除甲方使用或保管不当原因造成质量问题的以外，有乙方负责对其进行免费修复或退货;非设备质量问题造成的故障，由乙方负责维修，甲方承担费用。在质保期内，当乙方收到甲方对设备提出设备质量方面问题的书面通知时，乙方应在3日内派相关人员处理，所发生的费用按上述原则解释。

　　第八章 质量保证

　　1、乙方提供的设备质保期为：****工程竣工验收合格，并由业主代表签发移交证书后，设备质保期立即开始，时间为2年。

　　2、乙方必须对本合同包含的所有设备的制造、安装建立质量保证计划, 并通过甲方批准,作为合同附件, 同样具有法律效力。

　　3、提供一个从事质量控制的乙方工作人员的名单.

　　4、对各种设备应进行的试验项目，不管是破坏性的或非破坏性的，应证实所提供的设备和材料符合相关标准的要求。

　　5、 质保计划应在设备开始制造之前建立，并在本合同签订后一个月内提供。

　　6、合同范围内的设备如在本合同规定的质保期内出现质量问题，在甲乙双方同意或由甲方提出的合理的限定时间内，经乙方维修后仍不能达到使用要求，或乙方无法保障售后服务，则质保金即作为乙方支付给甲方的违约金。甲方并有进一步索赔的权利。[1][2][3]

　　第九章 不可抗力

　　1、 合同双方中任何一方由于战争、严重自然灾害以及其它经双方同意属于不可抗力的事故，致使合同履行受阻时，履行合同的期限应予适当延长，其期限应相当于事故所影响的时间。

　　2、受事故影响的一方应在事故发生后尽快电话通知另一方相关人员，并随即以电报或传真形式予以确认。在事故发生后14日内，受事故影响的一方应将有关部门出具的证明文件寄送至另一方。

　　3、不可抗力事故发生后，合同双方应友好协商解决合同的履行方式。

　　第十章 结算方式

　　1、预付款：本合同签定后7日内甲方向乙方支付合同总金额的10%预付款。

　　2、设备主体设备制造完毕(包括：拖轮、轮带、筒体、大齿轮光坯)，甲方向乙方支付合同总金额的30%为进度款。

　　3、设备制造完毕，发运前的检测验收合格后甲方向乙方支付合同总金额的30%。

　　4、设备发运到工程现场后7日内，甲方向乙方支付合同总金额的10%。

　　5、设备现场安装，单机调试合格后甲方向乙方支付合同总金额的15%。

　　6、合同总价的5%为质保金，质保金在质保期结束后7日内一次付清。

　　7、以电汇的方式结算，乙方提供普通发票。

　　第十一章 违约责任及索赔

　　1、任何一方如有违约，则按照《中华人民共和国合同法》的相关规定办理。违约责任的界定及索赔依据为：

　　2、本合同各项条款的规定。

　　3、本合同技术附件所规定的技术要求，质量标准。

　　4、各项验收表及其它相关单据、凭证等。

　　第十二章 合同争议解决方式

　　1、若合同双方在合同的履行过程中出现了不可调解的争议，则提交重庆市仲裁委员会进行仲裁。

　　2、仲裁裁决应为最终裁决，对合同双方均具有约束力。

　　3、仲裁费除仲裁机构另有裁决外，应由败诉方承担。

　　4、在仲裁期间，除正在进行仲裁的部分外，本合同其它部分应继续执行。

　　5、合同执行履行过程中，未经双方同意，任何一方无正当理由擅自终止合同的，违约方必须按合同总额的双倍赔偿对方。如有其它损失的仍应承担相应的赔偿责任。

　　第十三章 合同生效及其它

　　1、本合同在合同双方签字盖章后即生效。

　　2、本合同一式六份，甲乙双方各执三份。

　　3、欲对本合同进行任何修改，均须由合同双方签署书面的合同修改书进行确认，否则无效。

　　4、未尽事宜，当由合同双方协商解决。由此产生的修改或补充合同作为本合同的附件，与本合同具有同等法律效力。

　　甲方： 乙方：

　　法定代表人： 法定代表人：

　　授权代表： 授权代表：

　　法律审定人： 法律审定人：

　　地址： 地址：

　　电话： 电话：

　　传真： 传真：

　　开户银行： 开户银行：

　　银行帐号： 银行帐号： 周记

　　·设备订购合同(20xx-09-03)

　　产品订购合同 20

　　买方：____________________________________

　　卖方：____________________________________

　　一、买方订购以下产品

　　型号配置__________________________________

　　数量：____________________________________

　　单位：____________________________________

　　保修期：__________________________________

　　协议金额(人民币大写)：____________________

　　二、质量

　　卖方提供的货物必须是符合原厂质量检测标准和国家质量检测标准以及协议规格和性能要求。

　　三、交货方式、时间、地点

　　卖方须在本协议签订后______日内交货,由买方到卖方公司所在地提货,当场交货。

　　四、验收

　　货物到达后,由卖方完成对的货物安装调试,由买方对货物的品种、质量、型号、数量进行检验,如发现货物的品种、质量、型号、数量与协议规定不符,买方有权拒绝接受。货物由买方验收合格并运走后，卖方不承担货物的品种、型号、数量与协议规定不符的责任。

　　五、货款支付

　　买方首交订货款(大写)______%货款(即人民币：______圆整)。在卖方交货，并安装完毕，买方验收合格后，______日内买方一次性支付全部余额(大写)：______%货款(即人民币：______万圆整)。

　　六、售后服务

　　本协议所指的货物自验收合格之日起，按______年内免费保修，具体实施办法见产品保修卡;如是硬件本身的故障，免费上门服务;如是操作系统崩溃或受病毒、木马攻击及人为损坏方面的问题，需上门服务，卖方收取一定的服务费;送修免费。

　　七、违约责任

　　买方无正当理由拒收货物，如拒收货物对卖方造成损失，卖方有权追索。买方逾期付款，买方每日偿付卖方欠款总额百分之______的滞纳金;卖方交货当时所交货物的`品种、型号、数量、质量不符合协议规定标准的，买方有权拒收;卖方不履行售后服务的有关义务，对买方造成损失，买方有权追索。

　　八、争议解决

　　本协议发生争议产生的诉讼，由协议签定地人民法院受理。

　　九、协议生效

　　本协议一式两份，卖方与买方各执一份。协议自双方签字之日起生效，购买日期：______年______月____日。

　　十、本协议未尽事宜，经买卖双方协商一致并按协议法有关规定处理。

　　买方：___________(签章)

　　卖方：__________(签章)

　　地址：__________________地址：__________________

　　法定代表人：____________法定代表人：____________

　　委托代理人：____________委托代理人：____________

　　电话：__________________电话：__________________

　　日期：________日期：________

订购合同（精选二十篇）（扩展2）

——设备订购合同（精选二十篇）

　　设备订购合同 1

　　甲方：

　　乙方：

　　依照《中华人民共和国合同法》，经甲、乙双方充分协商，就设备采购事项签订本合同, 以兹信守：

　　第一条 合同标的(下称：货物)及合同总价

　　注：合同总价已包含货物的价款、税费、包装、运输、装卸、安装、调试、技术、指导、培训、咨询、服务、保险、检测、验收合格交付使用之前以及技术和售后服务等等其他各项有关费用，甲方无须向乙方另外支付本合同规定之外的任何费用。

　　第二条 质量要求和技术标准

　　1、乙方提供的货物必须符合中华人民共和国***环保标准、国家有关产品质量认证标准，以及甲方招标文件和乙方投标文件中规定的质量要求和技术指标为约定标准。

　　2、乙方提供的货物(含零配件、随机工具等)必须是全新的、表面和内部均无瑕疵的原厂正品。

　　3、包装和运输：

　　(1)乙方应采取防潮、防雨、防冻、防锈等相应措施对货物进行包装，确保货物在正常作业和装卸条件下安全无损地到达合同指定地点。

　　(2)包装箱及每一附件应由乙方注明货物名称、型号、件数、附件名，包装箱内应附有产品说明书和使用说明书。

　　第三条 保修和售后服务

　　乙方根据下表向甲方提供货物的免费保修和保养服务：

　　1、保修期、保养期按甲方经对货物验收合格并签署《质量验收报告》之日起计算。

　　2、在保修期、保养期内，如货物设备非因甲方的人为原因而出现质量问题，甲方有权向乙方提出质量异议，乙方应负责包修、包换或包退，承担修理、调换或退货的实际费用;乙方不能修理或不能退换，均按不能交货处理。乙方保证在接到故障电话后小时内响应用户要求， 小时内派员上门现场维护并在小时内排除故障修复使用，如在规定时间内不能修复解决，则提供相同功能档次的货物设备给甲方作为代替使用，确保货物设备的正常运作和使用。

　　第四条 合同价款和支付方式

　　1、合同总价：￥ 元，人民币大写： 元。

　　2、支付方式：

　　(1)合同生效后，甲方向乙方支付合同总价的百分之 的款项：￥ 元 ，人民币大写： 元整。

　　(2)在货物经验收合格、签署《质量验收报告》之日起，甲方向乙方支付合同总价的百分之 的款项：￥ 元 ，人民币大写： 元整。

　　(3)剩余合同总价的百分之五作为质保金，待两年质保期满无任何质量问题后付清。(质保金不计利息)在质保期内，如货物设备非因甲方的人为原因而出现质量问题，因此产生的费用甲方有权从质保金内直接扣除，不足的部分由乙方承担。

　　(4)乙方须及时向甲方提供合法有效的发票和凭证资料以作结算凭据。

　　第五条 交货时间、地点和方式

　　1、交货时间：乙方应在本合同签订之日起的个日历天内，免费将货物及其配件、随机工具送达甲方指定地点并安装调试完毕，乙方承诺免费提供技术培训和咨询服务。

　　2、交货时，乙方应将货物的用户手册、保修手册等单证交付给甲方，其中：进口产品必须提供国家进出口商品检验部门的检验证明，国内产品还必须提供出厂合格证。

　　3、交货地点：

　　4、交货方式：由乙方送货上门。

　　第六条 验收

　　1、数量清点：在到货后个工作日内，由甲方对货物数量进行清点，签署《货物数量清点单据》。该单据仅作为甲方对乙方送货数量的清点说明，不得作为甲方对货物质量的验收证明。

　　2、质量验收：在乙方完成设备安装调试完毕后个工作日内，甲方应组织质量验收。货物质量经验收合格的，甲方向乙方签发《质量验收报告》;不合格的，甲方应及时向乙方提出质量异议。

　　3、验收标准以本合同第二条的条款约定为准。如因货物的质量问题发生争议，由西安市技术质量监督部门进行质量鉴定。货物符合质量标准的，鉴定费由甲方承担;货物不符合质量标准的，鉴定费由乙方承担，同时按本合同第七条第4款处理。

　　第七条 违约责任

　　1 、甲方无正当理由拒收货物的，甲方向乙方支付合同总价百分之五的违约金。

　　2 、甲方逾期付款的，每逾期一天应向乙方支付欠付款额 万分之三/天的违约金。

　　3、乙方逾期交付货物的，每逾期一天应向甲方偿付逾期交货部分货款总额的万分之三/天计算，累计至交齐货物之日止，向甲方支付违约金，乙方仍需履行合同向甲方交付货物;如乙方逾期三十天仍未交齐货物的，甲方有权终止合同，乙方则应按合同总价的百分之三十计算向甲方支付违约赔偿金，并全额退还甲方已付给乙方的钱款及其利息。

　　4、乙方交付货物的品质、性能、技术标准、质量要求不符合合同约定的，甲方有权向乙方提出更换货物及索赔，乙方应在甲方提出之日起的10天内免费更换合格的货物，由此造成的时间延误视作乙方未按时交货，按本合同第七条第3款处理。如经两次更换，货物质量仍不符合本合同规定的，甲方有权终止合同，乙方应向甲方返还已付款项，并按合同总价的百分之三十计算，另向甲方支付违约赔偿金。

　　5、乙方保证本合同货物的权利无瑕疵，包括货物所有权及知识产权等权利无瑕疵。如任何第三方经法院(或仲裁机构)裁决有权对上述货物主张权利或国家机关依法对货物进行没收查处的，乙方除应向甲方返还已收款项外，还应按合同总价的百分之二十向甲方支付违约金并赔偿因此给甲方造成的`一切损失。

　　6、甲方偿付的违约金不足以弥补乙方损失的，还应按乙方损失尚未弥补的部分，支付赔偿金给乙方。

　　7、乙方偿付的违约金不足以弥补甲方损失的，还应按甲方损失尚未弥补的部分，支付赔偿金给甲方。

　　第八条 不可抗力

　　任何一方由于不可抗力的原因不能履行合同时，应在不可抗力发生后3天内向对方通报不能履行或不能完全履行的理由，在取得不可抗力发生地市级以上**相关部门证明以后，允许延期履行、部分履行或者不履行合同，并根据情况可部分或全部免于承担违约责任。

　　第九条 合同的变更、中止、终止

　　甲乙双方均不得擅自变更、中止或者终止本合同。

　　如继续履行本合同将损害国家利益和社会公共利益的，双方应变更、中止或者终止合同。双方不能就此协商一致的，按本合同第十条第(一)款处理。

　　第十条 其它

　　(一)本合同适用法律为中华人民共和国法律、法规。在本合同履行过程中发生争议的，由双方协商解决;协商不成时，任何一方均可向甲方所在地人民法院起诉。

　　(二)有关本合同条款的修改、补充和变更，均应以书面形式进行，经双方签字、盖章后生效。

　　(三)本合同自双方签字盖章后生效。本合同一式四份，甲方执二份, 乙方执二份。

　　甲方(公章)：_________ 乙方(公章)：_________

　　法定代表人(签字)：_________ 法定代表人(签字)：_________

　　_________年____月____日 _________年____月____日

　　设备订购合同 2

　　甲方（订购单位）：

　　乙方（供货单位）：

　　签约地点：

　　甲方向乙方订购一批厨房设备，根据《中华人民共和国合同法》，甲乙双方同意签订本合同。双方同意共同遵守如下条款：

　　一、合同设备产品

　　产品名称：

　　规格：

　　数量：

　　注意：本合同设备产品报价不含税，不含异地运费，为___本地出货价格。本合同有效期____年。

　　二、合同总价及单价有效期

　　合同总价（不含税）为人民币大写：________元整，即人民币￥_____元；本合同执行期间合同总价不变，甲方无须另向乙方支付本合同规定之外的其他任何费用。

　　由于产品原材料价格波动较大，乙方提**品单价以签订合同当时定价为准，如果甲方在其他时间再行订货，价格亦以当时双方商定为准。本供货合同设备产品单价有效期为甲方提完全部货物为止。

　　三、质量要求

　　1、乙方须提供全新的设备产品，表面无划伤、无碰撞痕迹，且权属清楚。

　　2、乙方须按照给甲方提供的设备产品成品样板为依据，在甲方出具样板确认书并封存成品样板后，乙方按样板供货，并以此样板作为验收标准。

　　3、设备产品制造质量出现问题，乙方应负责三包（包修、包换、包退），费用由乙方负担。

　　4、货到现场后（甲方提货后）由于甲方保管不当造成的质量问题，乙方负责修理，费用甲方负担。

　　四、订货周期及交货

　　1、合同签订生效之日起____个工作日为乙方厂家的设备产品生产周期，在合同签订生效之日起___个工作日乙方可以从生产厂家发货到_____。

　　2、从生产厂发货到_____需要____个日历天。

　　3、甲方支付相应款项后，乙方送货到甲方现场。

　　五、付款方式

　　1、甲方在本合同签订生效之日，即付合同总金额的____%定金：￥______元，

　　人民币大写：_________元整。

　　2、设备安装调试完毕投入使用六个月后的壹周内即支付合同尾款______%，￥________元，人民币大写：______元整。

　　六、售后服务

　　1、乙方所提供的设备产品免费质保期为合同签订之日起____年，质保期内如果乙方提供设备产品由于出现生产质量问题而导致故障或损坏，在接到甲方通知后，以不影响甲方营业使用为前提，乙方在接到通知后_____小时内提供与故障设备产品相同型号的替补设备产品供甲方使用，并将故障设备产品在____个星期内检测维修完毕（返厂维修以及运输），再和替补设备产品进行互换。乙方承担检测维修及相关的其他运输费用。

　　3、乙方在___年免费保修期后长期成本价提供甲方售后服务用的备品和备件。

　　4、_____年免费质保期过后的售后服务双方可以另行约定，售后服务原则上乙方只收取维修成本。

　　5、乙方须指派专人负责与甲方联系售后服务事宜。

　　售后服务联系人：

　　甲方联系电话：

　　乙方联系电话：

　　七、违约责任

　　1、甲方无正当理由拒收设备产品的，甲方应偿付合同总价百分之___的违约金；

　　2、甲方逾期支付货款的，除应及时付足货款外，每逾期1天应向乙方偿付欠款总额万分之___/天的违约金；逾期付款超过_____天的，视作甲方违约，乙方有权终止合同，甲方无权要求退回定金。

　　八、签约双方在履约中发生争执和分歧，双方应通过友好协商解决争议，若经协商不能达成协议时，可向合同签订地人民法院提起诉讼。受理期间，双方应继续执行合同其余部分。

　　九、本合同一式____份，甲方____份，乙方____份。

　　甲方（订购单位）：

　　________年______月______日

　　乙方（供货单位）：

　　_______年______月______日

　　设备订购合同 3

　　甲方：

　　乙方：

　　依照《中华人民共和国合同法》，经甲、乙双方充分协商，就设备采购事项签订本合同, 以兹信守：

　　第一条 合同标的(下称：货物)及合同总价

　　注：合同总价已包含货物的价款、税费、包装、运输、装卸、安装、调试、技术、指导、培训、咨询、服务、保险、检测、验收合格交付使用之前以及技术和售后服务等等其他各项有关费用，甲方无须向乙方另外支付本合同规定之外的任何费用。

　　第二条 质量要求和技术标准

　　1、乙方提供的货物必须符合中华人民共和国***环保标准、国家有关产品质量认证标准，以及甲方招标文件和乙方投标文件中规定的质量要求和技术指标为约定标准。

　　2、乙方提供的货物(含零配件、随机工具等)必须是全新的、表面和内部均无瑕疵的原厂正品。

　　3、包装和运输：

　　(1)乙方应采取防潮、防雨、防冻、防锈等相应措施对货物进行包装，确保货物在正常作业和装卸条件下安全无损地到达合同指定地点。

　　(2)包装箱及每一附件应由乙方注明货物名称、型号、件数、附件名，包装箱内应附有产品说明书和使用说明书。

　　第三条 保修和售后服务

　　乙方根据下表向甲方提供货物的免费保修和保养服务：

　　1、保修期、保养期按甲方经对货物验收合格并签署《质量验收报告》之日起计算。

　　2、在保修期、保养期内，如货物设备非因甲方的人为原因而出现质量问题，甲方有权向乙方提出质量异议，乙方应负责包修、包换或包退，承担修理、调换或退货的实际费用;乙方不能修理或不能退换，均按不能交货处理。乙方保证在接到故障电话后小时内响应用户要求， 小时内派员上门现场维护并在小时内排除故障修复使用，如在规定时间内不能修复解决，则提供相同功能档次的货物设备给甲方作为代替使用，确保货物设备的正常运作和使用。

　　第四条 合同价款和支付方式

　　1、合同总价：￥ 元，人民币大写： 元。

　　2、支付方式：

　　(1)合同生效后，甲方向乙方支付合同总价的百分之 的款项：￥ 元 ，人民币大写： 元整。

　　(2)在货物经验收合格、签署《质量验收报告》之日起，甲方向乙方支付合同总价的百分之 的款项：￥ 元 ，人民币大写： 元整。

　　(3)剩余合同总价的百分之五作为质保金，待两年质保期满无任何质量问题后付清。(质保金不计利息)在质保期内，如货物设备非因甲方的人为原因而出现质量问题，因此产生的费用甲方有权从质保金内直接扣除，不足的部分由乙方承担。

　　(4)乙方须及时向甲方提供合法有效的发票和凭证资料以作结算凭据。

　　第五条 交货时间、地点和方式

　　1、交货时间：乙方应在本合同签订之日起的个日历天内，免费将货物及其配件、随机工具送达甲方指定地点并安装调试完毕，乙方承诺免费提供技术培训和咨询服务。

　　2、交货时，乙方应将货物的用户手册、保修手册等单证交付给甲方，其中：进口产品必须提供国家进出口商品检验部门的检验证明，国内产品还必须提供出厂合格证。

　　3、交货地点：

　　4、交货方式：由乙方送货上门。

　　第六条 验收

　　1、数量清点：在到货后个工作日内，由甲方对货物数量进行清点，签署《货物数量清点单据》。该单据仅作为甲方对乙方送货数量的清点说明，不得作为甲方对货物质量的验收证明。

　　2、质量验收：在乙方完成设备安装调试完毕后个工作日内，甲方应组织质量验收。货物质量经验收合格的，甲方向乙方签发《质量验收报告》;不合格的，甲方应及时向乙方提出质量异议。

　　3、验收标准以本合同第二条的条款约定为准。如因货物的质量问题发生争议，由西安市技术质量监督部门进行质量鉴定。货物符合质量标准的，鉴定费由甲方承担;货物不符合质量标准的，鉴定费由乙方承担，同时按本合同第七条第4款处理。

　　第七条 违约责任

　　1 、甲方无正当理由拒收货物的，甲方向乙方支付合同总价百分之五的违约金。

　　2 、甲方逾期付款的，每逾期一天应向乙方支付欠付款额 万分之三/天的违约金。

　　3、乙方逾期交付货物的，每逾期一天应向甲方偿付逾期交货部分货款总额的万分之三/天计算，累计至交齐货物之日止，向甲方支付违约金，乙方仍需履行合同向甲方交付货物;如乙方逾期三十天仍未交齐货物的，甲方有权终止合同，乙方则应按合同总价的百分之三十计算向甲方支付违约赔偿金，并全额退还甲方已付给乙方的钱款及其利息。

　　4、乙方交付货物的品质、性能、技术标准、质量要求不符合合同约定的，甲方有权向乙方提出更换货物及索赔，乙方应在甲方提出之日起的10天内免费更换合格的货物，由此造成的时间延误视作乙方未按时交货，按本合同第七条第3款处理。如经两次更换，货物质量仍不符合本合同规定的，甲方有权终止合同，乙方应向甲方返还已付款项，并按合同总价的百分之三十计算，另向甲方支付违约赔偿金。

　　5、乙方保证本合同货物的权利无瑕疵，包括货物所有权及知识产权等权利无瑕疵。如任何第三方经法院(或仲裁机构)裁决有权对上述货物主张权利或国家机关依法对货物进行没收查处的，乙方除应向甲方返还已收款项外，还应按合同总价的百分之二十向甲方支付违约金并赔偿因此给甲方造成的一切损失。

　　6、甲方偿付的违约金不足以弥补乙方损失的，还应按乙方损失尚未弥补的部分，支付赔偿金给乙方。

　　7、乙方偿付的违约金不足以弥补甲方损失的，还应按甲方损失尚未弥补的部分，支付赔偿金给甲方。

　　第八条 不可抗力

　　任何一方由于不可抗力的原因不能履行合同时，应在不可抗力发生后3天内向对方通报不能履行或不能完全履行的理由，在取得不可抗力发生地市级以上**相关部门证明以后，允许延期履行、部分履行或者不履行合同，并根据情况可部分或全部免于承担违约责任。

　　第九条 合同的变更、中止、终止

　　甲乙双方均不得擅自变更、中止或者终止本合同。

　　如继续履行本合同将损害国家利益和社会公共利益的，双方应变更、中止或者终止合同。双方不能就此协商一致的，按本合同第十条第(一)款处理。

　　第十条 其它

　　(一)本合同适用法律为中华人民共和国法律、法规。在本合同履行过程中发生争议的，由双方协商解决;协商不成时，任何一方均可向甲方所在地人民法院起诉。

　　(二)有关本合同条款的修改、补充和变更，均应以书面形式进行，经双方签字、盖章后生效。

　　(三)本合同自双方签字盖章后生效。本合同一式四份，甲方执二份, 乙方执二份。

　　甲方(公章)：_________ 乙方(公章)：_________

　　法定代表人(签字)：_________ 法定代表人(签字)：_________

　　_________年____月____日 _________年____月____日

　　设备订购合同 4

　　购货单位： (以下简称甲方)

　　供货单位： (以下简称乙方)

　　为了增强甲乙双方的责任感，实现各自的经济目的，经甲乙双方充分协商，特订立本合同，以便共同遵守执行。

　　第一条 设备的名称、品种、规格和质量

　　1、设备的名称、品种、规格： 。(应注明设备的牌号或商标) 所购设备随主机的辅机、附件、配套的产品、易损耗备品、配件和安装修理工具等。对成套供应的设备，应当明确成套供应的范围，并提出成套供应清单。

　　2、设备的技术标准(包括质量要求)，按下列第

　　(1)按国家标准执行;

　　(2)无国家标准而有部颁标准的，按部颁标准执行;

　　(3)无国家和部颁标准的，按企业标准执行;

　　(4)没有上述标准的，或虽有上述标准，但需方有特殊要求的，按甲乙双方在合同中商定的技术条件、质量要求执行。在合同中必须写明执行的标准代号、编号和标准名称。对成套设备，合同中要明确规定附件的质量要求;对某些必须安装运转后才能发现内在质量缺陷的设备，除主管部门另有规定外，合同中应具体规定提出质量异议的条件和时间。

　　第二条 设备的包装标准和包装物的供应与回收 。

　　设备的包装，国家或业务主管部门有技术规定的，按技术规定执行;国家与业务主管部门无技术规定的，由甲乙双方商定: 。第三条 设备的交货方法、运输方式、到货地点(包括专用线、码头)

　　1、 交货方法： 。

　　2、运输方式： 。

　　3、到货地点和接货人。

　　甲方如要求变更到货地点或接货人，应在合同规定的交货期限前天通知乙方，以便乙方编月度要车<船>计划;必须由甲方派人押送的，应在合同中明确规定;甲乙双方对设备的运输和装卸，应按有关规定与运输部门办理交换手续，作出记录，双方签字，明确甲乙双方和运输部门的责任。

　　第四条 设备的交(提)货期限 。

　　规定送货或代运设备的交货日期，以乙方发运产品时承运部门签发的戳记日期为准，当事人另有约定者，从约定;合同规定甲方自提产品的交货日期，以乙方按合同规定通知的提货日期为准。乙方的提货通知中，应给予甲方必要的途中时间，实际交货或提货日期早于或迟于合同规定的日期，应视为提前或逾期交货或提货。

　　第五条 设备价格与货款的结算

　　1、设备价格：。

　　如遇调整价格时，按交货时的价格执行。逾期交货的，遇价格上涨时，按原价执行，遇价格下降时，按新价执行。逾期提货或逾期付款的，遇价格上涨时，按新价格执行;遇价格下降时，按原价执行。

　　2、设备货款的结算：设备货款、实际支付的运杂费和其他费用的结算，按照中国人民银行结算办法的规定办理。用托收承付方式结算的，合同应注明验单付款或验货付款。验货付款的承付期限一般为 天，从运输部门向收货单位发出提货通知的次日起算。凡当事人在合同中约定缩短或延长验货期限的，应当在托收凭证上写明，银行从其规定。

　　第六条 验收方法：

　　1、验收时间：

　　2、验收手段：

　　3、验收标准：

　　4、负责验收人和试验人：

　　5、在验收中发生纠纷由

　　第七条 对产品提出异议的时间和办法

　　1、甲方在验收中，如果发现设备的品种、型号、规格、质量不符合规定，应一面妥为保管，一面在 天内向乙方提出书面异议;在托收承付期内，甲方有权拒付不符合合同规定部分的货款。

　　2、乙方在接到甲方书面异议后，应在即视为默认甲方提出的异议和处理意见。甲方提出的`书面异议中，应说明合同号、运单号、车或船号、发货和到货日期;说明不符合规定的设备名称、型号、规格、标志、牌号、批号、合格证或质量保证书号、数量、包装、检验方法、检验情况和检验证明;提出不符合规定的设备的处理意见，以及当事人双方商定的必须说明的事项。

　　第八条 乙方的违约责任

　　1、乙方不能交货的，应向甲方偿付不能交货部分货款的%(通用设备产品的幅度为1%-5%，专用设备产品的幅度为10%-30%)的违约金。

　　2、乙方所交设备品种、型号、规格、质量不符合同规定的，如果甲方同意利用，应当按质论价，如果甲方不能利用的，应根据设备的具体情况，由乙方负责包修、包换或包退，并承担修理、调换或退货而支付的实际费用。乙方不能修理或者不能调换的，按不能交货处理。

　　3、乙方因设备包装不符合同规定，必须返修或重新包装的，乙方应负责返修或重新包装，并承担支付的费用。甲方不要求返修或重新包装而要求赔偿损失的，乙方应当偿付甲方该不合格包装物低于合格包装物的价值部分。因包装不符合规定造成货物损坏或灭失的，乙方应当负责赔偿。

　　4、乙方逾期交货的，应比照中国人民银行有关延期付款的规定，按逾期交货部分货款计算，向甲方偿付逾期交货的违约金，并承担甲方因此所受的损失费用。

　　5、设备错发到货地点或接货人的，乙方除应负责运交合同规定的到货地点或接货人外，还应承担甲方因此多支付的一切实际费用和逾期交货的违约金。乙方未经甲方同意，单方面改变运输路线和运输工具的，应当承担由此增加的费用。

　　6、乙方提前交货的，甲方接货后，仍可按合同规定的交货时间付款;合同规定自提的，甲方可拒约提货。乙方逾期交货的，乙方应在发货前与甲方协商，甲方仍需要的，乙方应照数补交，并负逾期交货责任;甲方不再需要的，应当在接到乙方通知后15天内通知乙方，办理解除合同手续。

　　第九条 甲方的违约责任

　　1、甲方中途退货，应向乙方偿付退货部分货款(通用设备产品的幅度为1%-5%，专用设备产品的幅度为15%-30%)的违约金。

　　2、甲方逾期付款的，应按中国人民银行有关延期付款的规定向乙方偿付逾期付款的违约金。

　　3、甲方违反合同规定拒绝接货的，应当承担由此造成的损失和运输部门的罚款。

　　4、甲方如错填到货地点或接货人，应承担乙方因此所受的损失。

　　第十条 不可抗力

　　甲乙双方的任何一方由于不可抗力的原因不能履行合同时，应及时向对方通报不能履行或不能完全履行的理由，双方经协商允许延期履行、部分履行或者不履行合同，并根据实际情况可部分或全部免予承担违约责任。

　　第十一条 其他

　　本合同如发生纠纷，当事人双方应当及时协商解决，协商不成时，任何一方均可向经济合同仲裁委员会申请仲裁，也可以直接向人民法院起诉。

　　本合同自 年 月 日起生效，合同执行期内，甲乙双方均不得随意变更或解除合同。合同如有未尽事宜，须经双方共同协商，作出补充规定，补充规定与本合同具有同等效力。本合同一式 份，

　　甲方(公章)：_________　　　　　　　　乙方(公章)：_________

　　法定代表人(签字)：_________　　　　　法定代表人(签字)：_________

　　_________年____月____日　　　　　　　_________年____月____日

　　设备订购合同 5

　　甲方（需方）：

　　地址：

　　联系电话：

　　乙方（供方）：

　　地址：

　　联系电话：

　　根据 《中华人民共和国合同法》及甲方的订货单、乙方的报价文件，甲、乙双方同意签订本合同。双方同意共同遵守如下条款：

　　一、合同设备产品

　　产品名称：

　　数量：

　　规格：

　　价款（元）：

　　注意：本合同设备产品报价不含税，不含异地运费，为_______地区出货价格。本合同有效期_______年。

　　二、合同总价及单价有效期

　　合同总价（不含税）为人民币大写：_______________即________元；本合同执行期间合同总价不变，甲方无须另向乙方支付本合同规定之外的其他任何费用。

　　由于产品原材料价格波动较大，乙方提**品单价以签订合同当时定价为准，如果甲方在其他时间再行订货，价格亦以当时双方商定为准。本供货合同设备产品单价有效期为甲方提完全部货物为止。

　　三、质量要求

　　1、乙方须提供全新的设备产品，表面无划伤、无碰撞痕迹，且权属清楚。

　　2、乙方须按照给甲方提供的设备产品成品样板为依据，在甲方出具样板确认书并封存成品样板后，乙方按样板供货，并以此样板作为验收标准。

　　3、设备产品制造质量出现问题，乙方应负责三包（包修、包换、包退），费用由乙方负担。

　　4、货到现场后（甲方提货后）由于甲方保管不当造成的质量问题，乙方负责修理，费用甲方负担。

　　四、设备检测、验收及验收不合格的处理办法

　　1、加工成品的制造质量、安装质量按国家相关标准和设计图纸的技术要求验收。符合要求的，经甲方确认后，双方办理移交手续，即视为乙方交付的加工成品合格。

　　2、乙方在加工过程中，甲方可委派专业技术人员进行加工过程监督。监督人员将根据加工计划、质量验收标准等进行监督和验收，一旦发现材料质量存在问题或加工存在任何不符合要求的地方或缺陷，均可向乙方提出停工，并提出进行改进或者返工或重新加工的要求。

　　3、乙方应在完成加工前五天通知甲方进行成品验收。加工成品出厂前，乙方应提供加工成品的出厂合格证。

　　4、双方对加工成品的质量在检验中发生争议时，可由法定质量监督检验机构提供检验证明。 对短期检验难以发现质量缺陷的加工成品，双方协商按如下方式处理：在质保期内，除甲方使用或保管不当原因造成质量问题的以外，有乙方负责对其进行免费修复或退货；非设备质量问题造成的故障，由乙方负责维修，甲方承担费用。在质保期内，当乙方收到甲方对设备提出设备质量方面问题的.书面通知时，乙方应在____日内派相关人员处理，所发生的费用按上述原则解释。

　　五、订货周期及交货

　　1、合同签订生效之日起_____个工作日为乙方厂家的设备产品生产周期，在合同签订生效之日起 ______个工作日乙方可以从生产厂家发货到__________地。

　　2、甲方支付相应款项后，乙方送货到甲方现场。

　　六、付款方式

　　1、甲方在本合同签订生效之日，即付合同总金额的____%定金；

　　2、设备安装调试完毕投入使用____个月后的____周内即支付合同尾款____%。

　　七、售后服务

　　1、乙方所提供的设备产品免费质保期为合同签订之日起壹年，质保期内如果乙方提供设备产品由于出现生产质量问题而导致故障或损坏，在接到甲方通知后，以不影响甲方营业使用为前提，乙方在接到通知后_____小时内提供与故障设备产品相同型号的替补设备产品供甲方使用，并将故障设备产品在____个星期内检测维修完毕（返厂维修以及运输），再和替补设备产品进行互换。乙方承担检测维修及相关的其他运输费用。

　　2、乙方在___年免费保修期后长期成本价提供甲方售后服务用的备品和备件。

　　3、壹年免费质保期过后的售后服务双方可以另行约定，售后服务原则上乙方只收取维修成本。

　　4、方须指派专人负责与甲方联系售后服务事宜。

　　八、违约责任

　　1、任何一方如有违约，则按照《中华人民共和国合同法》的相关规定办理。违约责任的界定及索赔依据为：

　　2、本合同各项条款的规定。

　　3、本合同所规定的技术要求，质量标准。

　　4、各项验收表及其它相关单据、凭证等。

　　九、同争议解决方式

　　1、若合同双方在合同的履行过程中出现了不可调解的争议，可向合同签订地人民法院提起诉讼。

　　2、合同执行履行过程中，未经双方同意，任何一方无正当理由擅自终止合同的，违约方必须按合同总额的双倍赔偿对方。如有其它损失的仍应承担相应的赔偿责任。

　　十、合同生效及其它

　　1、本合同在合同双方签字盖章后即生效。

　　2、本合同一式六份，甲乙双方各执三份。

　　3、欲对本合同进行任何修改，均须由合同双方签署书面的合同修改书进行确认，否则无效。

　　4、未尽事宜，当由合同双方协商解决。由此产生的修改或补充合同作为本合同的附件，与本合同具有同等法律效力。

　　甲方：

　　签订日期：

　　乙方：

　　签订日期：

　　设备订购合同 6

　　买 受 人：xx（以下简称甲方）

　　出 卖 人：xx （以下简称乙方）

　　根据《中华人民共和国合同法》及国家有关法律法规的规定，甲、乙、双方经协商一致，特此签订本合同，以资双方共同遵照执行。

　　1 产品品名、规格型号、数量、价格、生产厂商、交货期

　　2 付款方式

　　2.1 设备总价包括设备造价、运输费、保险费及安装调试费。

　　2.2 合同签订生效后，甲方预付款30％，乙方安排生产。本合同项下货物全部生产完成，乙方接到甲方的发货通知，甲方需支付乙方货款60%。乙方负责运输到甲方指定地点，经甲方验收合格后，甲方需支付乙方剩余货款10%后，乙方负责安装调试交付使用，乙方安装人员在没有经过甲方同意，安装人员不得撤离安装现场。

　　2.3 按以下第一种方式结算：

　　①银行电汇 ②现金 ③支票

　　3 交货及运输

　　3.1 运输费用由乙方承担，送货至甲方指定地点。请填写安装地点：河南辉县

　　3.2 交货期：合同签订生效后，甲方基础施工完毕，乙方在接到甲方发货通知后3日内发货，乙方负责安装调试。

　　4 货物验收

　　4.1 甲方收货后按照国家制造计量法规定的出厂标准进行验收。

　　4.2 乙方负责向甲方提供货物出厂给付用户的装箱单,原装产品合格证各一份,说明书等常规资料各一份。

　　4.3 交货后1个工作日内，甲方应及时安排上述货物的验收。

　　5 产品质量

　　5.1 设备保修期为设备验收合格后保修 24 个月。

　　5.2 设备如使用非原装的耗件由此引起的设备故障不属于保修范围。

　　6 售后服务

　　乙方须向甲方提供以下售后服务：

　　6.1 无偿向甲方相关人员提供有关乙方所销售产品的正确安装、操作使用及日常维护保养的培训。

　　6.2 无偿向甲方相关人员提供使用乙方所销售产品时的现场技术指导。

　　6.3 无偿协助甲方相关人员制定甲方内部有关乙方所销售产品的操作及保养规程。

　　*** 根据乙方相关的服务标准或双方共同约定的服务标准提供维修或保修。

　　6.5 在保修期内及时无偿提供备用机。

　　7对产品质量提出异议的时间和方法

　　7.1 甲方在验收过程中，如发现设备的品种、规格、型号、颜色、质量等不符合规定，有权在收货后的15 日内向乙方提出异议；否则视为甲方已接收该产品，并认为所交产品符合合同规定。

　　7.2 乙方在接到甲方的异议后，应在 15 日内处理完毕。如乙方逾期不予处理，则视为同意甲方提出的异议，且甲方有权单方处理该不符合规定部分设备，因此所产生的一切直接责任和直接费用均由乙方承担。

　　7.3 无论甲方是否提出异议，乙方作为设备的供货单位，均须严格遵照《中华人民共和国产品质量法》等法律法规的规定，确保其提供的设备为合格产品且质量满足工程需要。

　　8 违约责任

　　8.1 甲方须承担的违约责任

　　8.1.1 甲方如无正当理由而单方变更设备颜色、品种、规格、型号、质量或包装要求等，应赔偿乙方因此所遭受的直接经济损失。

　　8.1.2 甲方如无正当理由而单方退货的，甲方应赔偿乙方因此所遭受的直接经济损失。

　　8.1.3 甲方如未按本合同规定的日期向乙方付款，则应赔偿乙方因此所遭受的直接经济损失。

　　8.1.4 乙方送货或代运的本合同内的`产品，甲方如无正当理由而拒绝接货，则甲方应赔偿乙方因此所遭受的直接损失。

　　8.2 乙方须承担的违约责任

　　8.2.1 乙方如未经甲方书面同意而中途变更材料(或产品或设备)颜色、品种、规格、型号、质量或包装标准等，则甲方有权单方解除本合同，乙方须承担违约责任，并须按本合同总价的 5% 向甲方支付违约金。

　　8.2.2乙方如违反本合同规定的期限而逾期交货,则甲方有权单方解除本合同，乙方须承担违约责任，每逾期一天，乙方须按本合同总价的 千分之一/日 的标准向甲方支付违约金。

　　8.2.3 乙方如未按本合同规定的数量交货，则甲方有权单方解除本合同，乙方须承担违约责任，并须按本合同总价的 5% 向甲方支付违约金。如乙方少交的部分甲方仍然需要，则乙方必须在甲方书面要求的期限内如数补齐；如乙方仍不能按规定期限交货，则甲方有权单方解除本合同，乙方须承担违约责任，并须按本合同总价的 5% 向甲方支付违约金。

　　8.2.4 乙方的设备包装不符合本合同规定时，则甲方有权单方解除本合同，乙方须承担违约责任，并须按本合同总价的 5% 向甲方支付违约金。

　　8.2.5 乙方如违反本合同的其他有关规定，则甲方有权单方解除本合同，乙方须承担违约责任，并须按本合同总价的 5% 向甲方支付违约金。

　　9 争议的解决方式凡因履行本合同所发生的和/或与本合同有关的一切争议，由双方协商解决；如协商解决不成或任何一方不愿协商，则任何一方均有权提起诉讼，并由本合同签订地的管辖权的人民法院管辖。

　　10 不可抗力在本合同履行过程中，如发生国家法律法规所规定的不可抗力，导致本合同不能全部或部分履行时，由双方协商解除本合同。

　　11 补充约定

　　11.1 买、卖双方中的任何一方违反本合同的任何规定，则须由违约一方承担全部责任和费用，最终用户无须为本合同承担任何责任和费用。

　　11.2 卖方须保证自己是本合同项下货物的全部和部分专用技术和/或专利的合法所有人和/或拥有者，而且能保证自己有权许可最终用户使用。

　　11.3 最终用户如因使用本合同项下的货物而被诉和/或裁定侵犯知识产权，则卖方须进行解决，并须承担最终用户因此所遭受的一切损失。

　　11.4 货款未付清前，产权归乙方所有。

　　12 附则

　　12.1 本合同自甲、乙双方签字、盖章生效，至双方履行完毕本合同规定的各项权利、义务后自行失效。

　　12.2 本合同生效后，任何一方不得擅自变更。

　　12.3 技术附件及其它约定/协议见合同附件，与本合同具同等法律效力。

　　12.4 本合同一式 两 份，甲方执 壹 份，乙方执 壹 份。

　　甲方(全称)：(盖章)xx

　　乙方(全称)：（盖章） xx

　　签字日期：20xx年5月15日

　　设备订购合同 7

　　甲方（买方）：陕西佰傲再生医学有限公司 签订时间：年月日 乙方（卖方）： 签订地点： 西安市 兹有买方向卖方订购下列产品，经双方友好协商订立本合约，以期共同遵守：

　　一、 甲方从乙方购买如下设备：

　　二、 合同价格

　　总价中包括设备金额、包装、运输保险费、装卸费、安装及相关材料费、调试费、软件费、检验费及培训所需费用及税金。

　　本合同总金额不得做任何变更与调整。 三、合同生效

　　本合同经双方盖章后生效。 四、付款方式

　　1.合同签订后，甲方预付总价30%,大写：伍万贰仟伍佰元整；货到甲方指定地点，乙方将设备安装、调试运转正常，经甲方验收合格，并由乙方对甲方人员培训合格后，甲方支付总价65%，大写：壹拾壹万叁仟柒佰伍拾元整；质量保证金为总价5%,大写：捌仟柒佰伍拾元整，壹年后产品无质量问题一次性付清。

　　2.付款以 银行转账 方式进行，乙方应在每一付款阶段给予甲方 5 个工作日的合理期限，甲方付款前乙方应提供全额合法增值税发票。 五、交货、包装与运输

　　1.交货时间：合同生效后3月25日前。

　　2.设备由乙方负责送到甲方指定地点并负责装卸。甲方收货地点：，联系人： ，电话：。

　　3.乙方应在到货前24小时将到货名称、型号、数量、外形尺寸、单重及注意事项等，以书面形式通知甲方。随机的必备品、配件、工具数量及供应方法：按产品说明书提供。

　　4.设备包装应符合国家标准，以保证设备在运输过程中不受损伤，由于包装不当造成设备在运输过程中有任何损坏或丢失，由乙方负责。

　　5.设备到达现场，甲乙双方均须在场并确认包装的完好性后，由甲方验货。乙方应按甲方安排的时间派人到现场，对货物进行清点验收，并签字确认。若发现货物与装箱单不符，乙方负责补齐或收回。如乙方不能按时到达，甲方有权开箱检验，并对缺件、损坏做出记录，乙方应认可并负责解决。

　　6.乙方负责设备安装及调试，直至设备正常运行。最终验收按照该设备技术质量标准进行，并且由甲方签署验收报告单。如设备按照该设备技术质量标准验收不合格，乙方应无条件在7天（日历天）内，退还甲方所有已支付金额，并赔偿由此造成甲方的全部损失。

　　7.乙方应自带用以安装、调试过程中所需的各种工具、仪器仪表及易损件。

　　8.验收标准及提出异议期限：以出厂技术指标验收，验收合格后7天以内。

　　9.如果本产品有控制编程系统在交货时需向甲方提供所有模块数据（三级保护密码），不得在后续售后服务中向甲方提出任何有偿解码或等同服务。

　　六、 安装调试、保修条款与售后服务

　　1.乙方负责设备的安装及调试，并负责免费为甲方培训操作及维修人员。包括：基本原理，操作使用和维修保养。

　　2.设备投入正常运行后，乙方应定期回访甲方。

　　3.质保期限：整机实行壹年包修终身服务的原则。(自验收合格之日起计算)。质保期内乙方免费维修，费用全免（甲方人为损坏除外）；质保期后，酌情收取相关零配件和材料费。

　　4.乙方应严格按照国家及行业有关标准和规定进行制造和检验，材料及零部件均为全新未用过的，且符合本合同附件中规定。以确保产品质量。设备须经技术检验，符合国家相关标准才能出厂，产品检验合格证书及质保证书应随产品一同交付甲方。

　　七、责任与义务

　　在设备安装调试时，如乙方提出，甲方应为乙方人员的饮食提供方便，其费用由乙方自理。

　　八、违约责任

　　甲方逾期支付货款的，需向乙方每日支付欠款总额3%的违约金。

　　2.乙方所交付的品种、型号、规格、数量、质量不符合合同规定标准的，甲方有权拒绝。乙方向甲方支付货款总额的30%的违约金。

　　3.乙方逾期交货的.，甲方给予乙方3个工作日的合理期限，超过合理期限的乙方向甲方每日支付货款总额3%的违约金。

　　4.乙方在合理期限之外逾期10（日历天）天不能交货的，视为不能履约，甲方有权单方面解除合同，乙方在7个工作日内退还甲方已支付款项，并支付甲方合同总金额30%的违约金。

　　九、 合同的解除和变更

　　1.当合同一方要求变更或解除合同时，在新协议未达成前，原合同仍然有效。要求变更的一方应及时通知对方，对方在接到通知3日内给与答复，逾期未答复则视为不同意变更。

　　2.未经甲方同意乙方变更或解除合同的，造成的损失由乙方负责。

　　十、合同纠纷的解决

　　1.甲乙双方若发生合同纠纷，应本着互谅互让、互相尊重、和*友好的原则协商解决。若双方因履行合同产生争议并不能通过协商解决，提交买方所在地人民法院诉讼解决。

　　2.如果有附件，附件也是本合同不可缺少之组成部分，与本合同具有同等法律效力。

　　十一、免责条款

　　本合同因不可抗力而无法履行时，双方不承担违约责任，法律另有规定的除外。

　　十二、其他约定事项

　　1.本合同未尽事宜，双方可以增加条款或补充协议的形式加以补充，并与本合同具有同等法律效力。

　　2.本合同一式四份，双方各执两份，具有同等法律效力。 （以下无正文）

　　买方： 卖方：

　　地址： 地址：

　　经办人： 经办人

　　电话： 电话：

　　传真： 传真：

　　设备订购合同 8

　　甲乙双方根据中华人民共和国的相关法律规定，经友好协商，一致同意签订本合同。

　　第一章 设备供货范围的审定及供应方法

　　1、供货范围及服务范围见附件一、附件二，包括减速机电机等。

　　2、上述设备的组成部件、专用工具及备品备件清单(含名称、规格、数量)需在甲乙双方签订本合同的三日内，由乙方提交予甲方，并经甲方审核同意后作为本合同之附件，与本合同具有同等法律效力。

　　3、上述设备的组成部件、专用工具及备品备件应与上述设备同时到达本合同规定的交货地点，并与设备同时移交予甲方。

　　第二章 交货时间及地点

　　1、工期:60天(含设计、制造)，运输7天，安装调试工期15天。

　　2、交货时间：20xx年6月30日之前到现场，或接到甲方另行指定的发货时间通知后10日内到现场。

　　3、交货地点：由乙方负责卸货至***项目现场。

　　第三章 原材料的提供方法，规格，数量和质量

　　1、乙方按照甲方提供的相关实际资料进行图纸设计，设计图纸需经甲方确认。乙方按照确认后的图纸要求和技术附件要求订购原材料并加工制造及配套，并接受甲方的检验。乙方隐瞒原材料或配套部件的缺陷或者使用不符和规定的原材料而影响加工成品的质量时，甲方有权要求乙方重作、修理、减少价款或者退货。

　　第四章 技术资料和图纸提供的方法

　　1、本合同签定之时进行再一次的技术交底和确认，本合同规定的加工设备的总图(含基础图)由乙方于合同生效后5日之内提供给甲方，其他主要部件图在本合同签定10日之内提供。甲方在收到乙方有关图纸后，需在5日内确认回复。乙方向甲方所提供的技术图纸需电子版一份，印刷版4份。

　　2、乙方负责设备的相关的出厂前检验，并配有检验合格证

　　3、乙方需提供所用原材料的出厂合格证，设备制造过程中质量管理关健点检测报告，有关技术人员的上岗资格证书。

　　第五章 包装运输

　　1、包装必须牢固可靠，适合于长途远距离运输，严禁野蛮装卸，保证设备安全完整地到达本合同规定的交货地点。由于包装不当而造成的任何锈蚀、损伤和损失，由乙方自行承担，甲方根据受损的实际情况，有权拒收，并有权采取一切可能的补救措施直至退货，由此产生的一切费用由乙方承担。如果甲方退货，乙方应退回预付款，同时甲方保留向乙方诉讼及进一步索赔的权利。

　　2、每份包装箱内应付一份详细的装箱单和质量合格证。

　　3、工程设备、材料运输中的运输和装卸费用及保险费由乙方承担。运输过程中的一切风险和损失由乙方承担。

　　4、乙方应在每一工程设备、材料和包装箱的两处以上位置以醒目的中文字样做出下列标记：收货人;合同号;装运标志;收货人代号;目的地;工程设备、材料名称、品目号/箱数;毛重/净重(千克);尺寸(长×宽×高，以厘米记)

　　5、如工程设备、材料单件重量在2吨或2吨以上，乙方应在每件包装箱的两侧用中文作出标记，标明“重心”和“吊装点”，以便装卸和搬运。

　　6、根据工程设备、材料特点和运输的不同要求，乙方应在包装箱上清楚地标有“小心轻放”、“防潮”、“勿倒置”等字样和其它有利于工程设备、材料运输的标志。针对乙方超宽、超重设备的进场运输问题，乙方应提前一个月与甲方沟通、甲方应予以配合。

　　第六章 交货方式及相关规定

　　1、乙方应自本合同规定的设备交货期前10天，以传真的形式向甲方寄送《发货通知单》一式四份。该通知单必须列明：合同号、货物名称、数量、包装物形式及件数、每件包装物毛重及尺寸、预计发货时间及方式，预计运输周期、该设备所需的安装工机具及安装条件、现场仓储要求，以及相关注意事项等。乙方未有(或延误)向甲方寄送《发货通知单》，或通知单未标明清楚，而由此引起的接收、仓储及安装准备问题，则由乙方自行解决，由此造成的一切损失由乙方负责。

　　2、设备到达本合同规定的交货地点时，乙方应随同每批设备一起发运一式四套的技术资料，包含装箱清单、图纸、使用说明书、检测报告、安装方案、调试方案、维护/养护方案、售后服务方案、质量保证承诺书、产品合格证明(包括其中的单体设备、组件)等。

　　3、若乙方延迟交货，则按日向甲方支付本合同总额的0.5%违约金。如果在本合同规定的交货期后10日内，乙方仍没有交货，违约金则按日向甲方支付本合同总额的1%支付。最终甲方有权终止合同，乙方应退回全部的.已付款项，并赔偿甲方的实际经济损失，同时甲方保留向乙方诉讼及进一步索赔的权利。

　　第七章 设备检测、验收及验收不合格的处理办法

　　1、加工成品的制造质量、安装质量按国家相关标准和设计图纸的技术要求验收。符合要求的，经甲方确认后，双方办理移交手续，即视为乙方交付的加工成品合格。

　　2、乙方在加工过程中，甲方可委派专业技术人员进行加工过程监督。监督人员将根据加工计划、质量验收标准等进行监督和验收，一旦发现材料质量存在问题或加工存在任何不符合要求的地方或缺陷，均可向乙方提出停工，并提出进行改进或者返工或重新加工的要求。

　　3、乙方应在完成加工前五天通知甲方进行成品验收。加工成品出厂前，乙方应提供加工成品的出厂合格证。

　　4、双方对加工成品的质量在检验中发生争议时，可由法定质量监督检验机构提供检验证明。 对短期检验难以发现质量缺陷的加工成品，双方协商按如下方式处理：在质保期内，除甲方使用或保管不当原因造成质量问题的以外，有乙方负责对其进行免费修复或退货;非设备质量问题造成的故障，由乙方负责维修，甲方承担费用。在质保期内，当乙方收到甲方对设备提出设备质量方面问题的书面通知时，乙方应在3日内派相关人员处理，所发生的费用按上述原则解释。

　　第八章 质量保证

　　1、乙方提供的设备质保期为：****工程竣工验收合格，并由业主代表签发移交证书后，设备质保期立即开始，时间为2年。

　　2、乙方必须对本合同包含的所有设备的制造、安装建立质量保证计划, 并通过甲方批准,作为合同附件, 同样具有法律效力。

　　3、提供一个从事质量控制的乙方工作人员的名单.

　　4、对各种设备应进行的试验项目，不管是破坏性的或非破坏性的，应证实所提供的设备和材料符合相关标准的要求。

　　5、 质保计划应在设备开始制造之前建立，并在本合同签订后一个月内提供。

　　6、合同范围内的设备如在本合同规定的质保期内出现质量问题，在甲乙双方同意或由甲方提出的合理的限定时间内，经乙方维修后仍不能达到使用要求，或乙方无法保障售后服务，则质保金即作为乙方支付给甲方的违约金。甲方并有进一步索赔的权利。

　　第九章 不可抗力

　　1、 合同双方中任何一方由于战争、严重自然灾害以及其它经双方同意属于不可抗力的事故，致使合同履行受阻时，履行合同的期限应予适当延长，其期限应相当于事故所影响的时间。

　　2、受事故影响的一方应在事故发生后尽快电话通知另一方相关人员，并随即以电报或传真形式予以确认。在事故发生后14日内，受事故影响的一方应将有关部门出具的证明文件寄送至另一方。

　　3、不可抗力事故发生后，合同双方应友好协商解决合同的履行方式。

　　第十章 结算方式

　　1、预付款：本合同签定后7日内甲方向乙方支付合同总金额的10%预付款。

　　2、设备主体设备制造完毕(包括：拖轮、轮带、筒体、大齿轮光坯)，甲方向乙方支付合同总金额的30%为进度款。

　　3、设备制造完毕，发运前的检测验收合格后甲方向乙方支付合同总金额的30%。

　　4、设备发运到工程现场后7日内，甲方向乙方支付合同总金额的10%。

　　5、设备现场安装，单机调试合格后甲方向乙方支付合同总金额的15%。

　　6、合同总价的5%为质保金，质保金在质保期结束后7日内一次付清。

　　7、以电汇的方式结算，乙方提供普通发票。

　　第十一章 违约责任及索赔

　　1、任何一方如有违约，则按照《中华人民共和国合同法》的相关规定办理。违约责任的界定及索赔依据为：

　　2、本合同各项条款的规定。

　　3、本合同技术附件所规定的技术要求，质量标准。

　　4、各项验收表及其它相关单据、凭证等。

　　第十二章 合同争议解决方式

　　1、若合同双方在合同的履行过程中出现了不可调解的争议，则提交重庆市仲裁委员会进行仲裁。

　　2、仲裁裁决应为最终裁决，对合同双方均具有约束力。

　　3、仲裁费除仲裁机构另有裁决外，应由败诉方承担。

　　4、在仲裁期间，除正在进行仲裁的部分外，本合同其它部分应继续执行。

　　5、合同执行履行过程中，未经双方同意，任何一方无正当理由擅自终止合同的，违约方必须按合同总额的双倍赔偿对方。如有其它损失的仍应承担相应的赔偿责任。

　　第十三章 合同生效及其它

　　1、本合同在合同双方签字盖章后即生效。

　　2、本合同一式六份，甲乙双方各执三份。

　　3、欲对本合同进行任何修改，均须由合同双方签署书面的合同修改书进行确认，否则无效。

　　4、未尽事宜，当由合同双方协商解决。由此产生的修改或补充合同作为本合同的附件，与本合同具有同等法律效力。

　　甲方： 乙方：

　　法定代表人： 法定代表人：

　　授权代表： 授权代表：

　　法律审定人： 法律审定人：

　　地址： 地址：

　　电话： 电话：

　　传真： 传真：

　　开户银行： 开户银行：

　　银行帐号： 银行帐号：

　　设备订购合同 9

　　购货单位：(以下简称甲方)

　　供货单位：(以下简称乙方)

　　为了增强甲乙双方的责任感，实现各自的.经济目的，经甲乙双方充分协商，特订立本合同，以便共同遵守执行。

　　第一条设备的名称、品种、规格和质量

　　1、设备的名称、品种、规格：。(应注明设备的牌号或商标)所购设备随主机的辅机、附件、配套的产品、易损耗备品、配件和安装修理工具等。对成套供应的设备，应当明确成套供应的范围，并提出成套供应清单。

　　2、设备的技术标准(包括质量要求)，按下列第

　　(1)按国家标准执行;

　　(2)无国家标准而有部颁标准的，按部颁标准执行;

　　(3)无国家和部颁标准的，按企业标准执行;

　　(4)没有上述标准的，或虽有上述标准，但需方有特殊要求的，按甲乙双方在合同中商定的技术条件、质量要求执行。在合同中必须写明执行的标准代号、编号和标准名称。对成套设备，合同中要明确规定附件的质量要求;对某些必须安装运转后才能发现内在质量缺陷的设备，除主管部门另有规定外，合同中应具体规定提出质量异议的条件和时间。

　　第二条设备的包装标准和包装物的供应与回收。

　　设备的包装，国家或业务主管部门有技术规定的，按技术规定执行;国家与业务主管部门无技术规定的，由甲乙双方商定:。第三条设备的交货方法、运输方式、到货地点(包括专用线、码头)

　　1、交货方法：。

　　2、运输方式：。

　　3、到货地点和接货人。

　　甲方如要求变更到货地点或接货人，应在合同规定的交货期限前天通知乙方，以便乙方编月度要车<船>计划;必须由甲方派人押送的，应在合同中明确规定;甲乙双方对设备的运输和装卸，应按有关规定与运输部门办理交换手续，作出记录，双方签字，明确甲乙双方和运输部门的责任。

　　第四条设备的交(提)货期限。

　　规定送货或代运设备的交货日期，以乙方发运产品时承运部门签发的戳记日期为准，当事人另有约定者，从约定;合同规定甲方自提产品的交货日期，以乙方按合同规定通知的提货日期为准。乙方的提货通知中，应给予甲方必要的途中时间，实际交货或提货日期早于或迟于合同规定的日期，应视为提前或逾期交货或提货。

　　第五条设备价格与货款的结算

　　1、设备价格：。

　　如遇调整价格时，按交货时的价格执行。逾期交货的，遇价格上涨时，按原价执行，遇价格下降时，按新价执行。逾期提货或逾期付款的，遇价格上涨时，按新价格执行;遇价格下降时，按原价执行。

　　2、设备货款的结算：设备货款、实际支付的运杂费和其他费用的结算，按照中国人民银行结算办法的规定办理。用托收承付方式结算的，合同应注明验单付款或验货付款。验货付款的承付期限一般为天，从运输部门向收货单位发出提货通知的次日起算。凡当事人在合同中约定缩短或延长验货期限的，应当在托收凭证上写明，银行从其规定。

　　第六条验收方法：。

　　1、验收时间：

　　2、验收手段：

　　3、验收标准：

　　4、负责验收人和试验人：。

　　5、在验收中发生纠纷由

　　第七条对产品提出异议的时间和办法

　　1、甲方在验收中，如果发现设备的品种、型号、规格、质量不符合规定，应一面妥为保管，一面在天内向乙方提出书面异议;在托收承付期内，甲方有权拒付不符合合同规定部分的货款。

　　2、乙方在接到甲方书面异议后，应在即视为默认甲方提出的异议和处理意见。甲方提出的书面异议中，应说明合同号、运单号、车或船号、发货和到货日期;说明不符合规定的设备名称、型号、规格、标志、牌号、批号、合格证或质量保证书号、数量、包装、检验方法、检验情况和检验证明;提出不符合规定的设备的处理意见，以及当事人双方商定的必须说明的事项。

　　第八条乙方的违约责任

　　1、乙方不能交货的，应向甲方偿付不能交货部分货款的%(通用设备产品的幅度为1%-5%，专用设备产品的幅度为10%-30%)的违约金。

　　2、乙方所交设备品种、型号、规格、质量不符合同规定的，如果甲方同意利用，应当按质论价，如果甲方不能利用的，应根据设备的具体情况，由乙方负责包修、包换或包退，并承担修理、调换或退货而支付的实际费用。乙方不能修理或者不能调换的，按不能交货处理。

　　3、乙方因设备包装不符合同规定，必须返修或重新包装的，乙方应负责返修或重新包装，并承担支付的费用。甲方不要求返修或重新包装而要求赔偿损失的，乙方应当偿付甲方该不合格包装物低于合格包装物的价值部分。因包装不符合规定造成货物损坏或灭失的，乙方应当负责赔偿。

　　4、乙方逾期交货的，应比照中国人民银行有关延期付款的规定，按逾期交货部分货款计算，向甲方偿付逾期交货的违约金，并承担甲方因此所受的损失费用。

　　5、设备错发到货地点或接货人的，乙方除应负责运交合同规定的到货地点或接货人外，还应承担甲方因此多支付的一切实际费用和逾期交货的违约金。乙方未经甲方同意，单方面改变运输路线和运输工具的，应当承担由此增加的费用。

　　6、乙方提前交货的，甲方接货后，仍可按合同规定的交货时间付款;合同规定自提的，甲方可拒约提货。乙方逾期交货的，乙方应在发货前与甲方协商，甲方仍需要的，乙方应照数补交，并负逾期交货责任;甲方不再需要的，应当在接到乙方通知后15天内通知乙方，办理解除合同手续。

　　第九条甲方的违约责任

　　1、甲方中途退货，应向乙方偿付退货部分货款(通用设备产品的幅度为1%-5%，专用设备产品的幅度为15%-30%)的违约金。

　　2、甲方逾期付款的，应按中国人民银行有关延期付款的规定向乙方偿付逾期付款的违约金。

　　3、甲方违反合同规定拒绝接货的，应当承担由此造成的损失和运输部门的罚款。

　　4、甲方如错填到货地点或接货人，应承担乙方因此所受的损失。

　　第十条不可抗力

　　甲乙双方的任何一方由于不可抗力的原因不能履行合同时，应及时向对方通报不能履行或不能完全履行的理由，双方经协商允许延期履行、部分履行或者不履行合同，并根据实际情况可部分或全部免予承担违约责任。

　　第十一条其他

　　本合同如发生纠纷，当事人双方应当及时协商解决，协商不成时，任何一方均可向经济合同仲裁委员会申请仲裁，也可以直接向人民法院起诉。

　　本合同自年月日起生效，合同执行期内，甲乙双方均不得随意变更或解除合同。合同如有未尽事宜，须经双方共同协商，作出补充规定，补充规定与本合同具有同等效力。本合同一式份，

　　甲方(公章)：_________乙方(公章)：_________

　　法定代表人(签字)：_________法定代表人(签字)：_________

　　_________年____月____日_________年____月____日

　　设备订购合同 10

　　购货单位：(以下简称甲方)

　　供货单位：(以下简称乙方)

　　为了增强甲乙双方的责任感，实现各自的经济目的，经甲乙双方充分协商，特订立本合同，以便共同遵守执行。

　　第一条设备的名称、品种、规格和质量

　　1、设备的名称、品种、规格：。(应注明设备的牌号或商标)所购设备随主机的辅机、附件、配套的产品、易损耗备品、配件和安装修理工具等。对成套供应的设备，应当明确成套供应的范围，并提出成套供应清单。

　　2、设备的技术标准(包括质量要求)，按下列第

　　(1)按国家标准执行;

　　(2)无国家标准而有部颁标准的，按部颁标准执行;

　　(3)无国家和部颁标准的，按企业标准执行;

　　(4)没有上述标准的，或虽有上述标准，但需方有特殊要求的，按甲乙双方在合同中商定的技术条件、质量要求执行。在合同中必须写明执行的标准代号、编号和标准名称。对成套设备，合同中要明确规定附件的质量要求;对某些必须安装运转后才能发现内在质量缺陷的设备，除主管部门另有规定外，合同中应具体规定提出质量异议的条件和时间。

　　第二条设备的包装标准和包装物的供应与回收。

　　设备的包装，国家或业务主管部门有技术规定的，按技术规定执行;国家与业务主管部门无技术规定的，由甲乙双方商定:。第三条设备的交货方法、运输方式、到货地点(包括专用线、码头)

　　1、交货方法：。

　　2、运输方式：。

　　3、到货地点和接货人。

　　甲方如要求变更到货地点或接货人，应在合同规定的交货期限前天通知乙方，以便乙方编月度要车<船>计划;必须由甲方派人押送的，应在合同中明确规定;甲乙双方对设备的运输和装卸，应按有关规定与运输部门办理交换手续，作出记录，双方签字，明确甲乙双方和运输部门的责任。

　　第四条设备的交(提)货期限。

　　规定送货或代运设备的交货日期，以乙方发运产品时承运部门签发的戳记日期为准，当事人另有约定者，从约定;合同规定甲方自提产品的交货日期，以乙方按合同规定通知的提货日期为准。乙方的提货通知中，应给予甲方必要的途中时间，实际交货或提货日期早于或迟于合同规定的日期，应视为提前或逾期交货或提货。

　　第五条设备价格与货款的结算

　　1、设备价格：。

　　如遇调整价格时，按交货时的价格执行。逾期交货的，遇价格上涨时，按原价执行，遇价格下降时，按新价执行。逾期提货或逾期付款的，遇价格上涨时，按新价格执行;遇价格下降时，按原价执行。

　　2、设备货款的结算：设备货款、实际支付的运杂费和其他费用的结算，按照中国人民银行结算办法的规定办理。用托收承付方式结算的，合同应注明验单付款或验货付款。验货付款的承付期限一般为天，从运输部门向收货单位发出提货通知的次日起算。凡当事人在合同中约定缩短或延长验货期限的，应当在托收凭证上写明，银行从其规定。

　　第六条验收方法：。

　　1、验收时间：

　　2、验收手段：

　　3、验收标准：

　　4、负责验收人和试验人：。

　　5、在验收中发生纠纷由

　　第七条对产品提出异议的时间和办法

　　1、甲方在验收中，如果发现设备的品种、型号、规格、质量不符合规定，应一面妥为保管，一面在天内向乙方提出书面异议;在托收承付期内，甲方有权拒付不符合合同规定部分的货款。

　　2、乙方在接到甲方书面异议后，应在即视为默认甲方提出的异议和处理意见。甲方提出的书面异议中，应说明合同号、运单号、车或船号、发货和到货日期;说明不符合规定的设备名称、型号、规格、标志、牌号、批号、合格证或质量保证书号、数量、包装、检验方法、检验情况和检验证明;提出不符合规定的设备的处理意见，以及当事人双方商定的必须说明的事项。

　　第八条乙方的违约责任

　　1、乙方不能交货的，应向甲方偿付不能交货部分货款的%(通用设备产品的幅度为1%-5%，专用设备产品的幅度为10%-30%)的违约金。

　　2、乙方所交设备品种、型号、规格、质量不符合同规定的，如果甲方同意利用，应当按质论价，如果甲方不能利用的，应根据设备的具体情况，由乙方负责包修、包换或包退，并承担修理、调换或退货而支付的实际费用。乙方不能修理或者不能调换的，按不能交货处理。

　　3、乙方因设备包装不符合同规定，必须返修或重新包装的，乙方应负责返修或重新包装，并承担支付的费用。甲方不要求返修或重新包装而要求赔偿损失的，乙方应当偿付甲方该不合格包装物低于合格包装物的价值部分。因包装不符合规定造成货物损坏或灭失的，乙方应当负责赔偿。

　　4、乙方逾期交货的，应比照中国人民银行有关延期付款的规定，按逾期交货部分货款计算，向甲方偿付逾期交货的违约金，并承担甲方因此所受的损失费用。

　　5、设备错发到货地点或接货人的，乙方除应负责运交合同规定的到货地点或接货人外，还应承担甲方因此多支付的一切实际费用和逾期交货的违约金。乙方未经甲方同意，单方面改变运输路线和运输工具的，应当承担由此增加的费用。

　　6、乙方提前交货的，甲方接货后，仍可按合同规定的交货时间付款;合同规定自提的，甲方可拒约提货。乙方逾期交货的，乙方应在发货前与甲方协商，甲方仍需要的，乙方应照数补交，并负逾期交货责任;甲方不再需要的，应当在接到乙方通知后15天内通知乙方，办理解除合同手续。

　　第九条甲方的违约责任

　　1、甲方中途退货，应向乙方偿付退货部分货款(通用设备产品的幅度为1%-5%，专用设备产品的幅度为15%-30%)的违约金。

　　2、甲方逾期付款的，应按中国人民银行有关延期付款的规定向乙方偿付逾期付款的违约金。

　　3、甲方违反合同规定拒绝接货的，应当承担由此造成的损失和运输部门的罚款。

　　4、甲方如错填到货地点或接货人，应承担乙方因此所受的损失。

　　第十条不可抗力

　　甲乙双方的任何一方由于不可抗力的原因不能履行合同时，应及时向对方通报不能履行或不能完全履行的理由，双方经协商允许延期履行、部分履行或者不履行合同，并根据实际情况可部分或全部免予承担违约责任。

　　第十一条其他

　　本合同如发生纠纷，当事人双方应当及时协商解决，协商不成时，任何一方均可向经济合同仲裁委员会申请仲裁，也可以直接向人民法院起诉。

　　本合同自年月日起生效，合同执行期内，甲乙双方均不得随意变更或解除合同。合同如有未尽事宜，须经双方共同协商，作出补充规定，补充规定与本合同具有同等效力。本合同一式份，

　　甲方(公章)：_________乙方(公章)：_________

　　法定代表人(签字)：_________法定代表人(签字)：_________

　　_________年____月____日_________年____月____日

　　设备订购合同 11

　　乙方（买方）：________

　　乙方（卖方）：________

　　经友好充分交流，双方就甲方购买乙方两套设备和系统达成如下协议：

　　一、乙方提供的设备

　　1、设备名称：规格：两套数量

　　2、价格：________人民币/套（含税）

　　3、单台设备组成：主机系统（包括一个放气阀）、主机至收粉器的管道、控制系统和工作*台。（分级机所需的气源由甲方提供）

　　二、技术指标

　　1、原料名称：重质碳酸钙

　　2、原材料的特性：它们是易燃的（no）、易爆的（no）、有毒的（no）和含水量吗

　　3、输出：以D97：1250目（基于丹东产激光粒度检测仪）为例：________吨/小时

　　4、其他要求：无

　　三、乙方提供的设备和服务的价格

　　1、本合同项下总金额为：（币种：人民币）小写：1500000元（大写：壹佰伍拾万元整），此价格为含税价格（开具17%增值税发票）。

　　2、支付条款和方法

　　a）合同生效后，甲方提前支付：45万元整

　　b）甲方只需在交货前支付90万元

　　c）负荷试运行设备验收合格，双方签署验收报告后三个月内，甲方应向乙方支付合同全部余款：15万元

　　四、乙方对质量负责的条件和期限

　　1、设备免费保修期为验收签字后一年。如果设备质量问题在保修期内无法通过电话或传真解决，乙方应在收到甲方通知后三个工作日内到甲方现场进行维修。

　　2、在保修期内，如果由于甲方的操作或其他意外因素导致设备损坏或不符合技术规范，乙方应免费维修，但乙方提供的更换部件应按价格收取费用。

　　五、包装标准、包装材料的供应和回收：乙方应按行业标准提供包装，包装材料不得回收。

　　六、甲方承担的配套工作

　　1、在不影响整个工程进度的前提下，提前发布现场车间的框架图

　　2、设备基础、预埋管道工程

　　3、原料送至分级机入口，电线接至乙方电控柜（控制柜外电线电缆由甲方负责）

　　4、甲方负责在调试期间提供水、电、原材料和测试。

　　5、甲方应配合乙方的现场工作，满足乙方提出的现场条件，并为乙方的现场工作提供便利条件

　　6、甲方负责为乙方人员提供食宿

　　七、乙方提供技术支持

　　1、提供上述设备的安装图

　　2、负责分类器系统的调试

　　3、对甲方合格的操作人员进行现场操作培训，使甲方操作人员能够独立操作。

　　4、向甲方提供相关设备的操作维护说明书、相关图纸、电气原理图等资料

　　5、保修期内免费维修（易损件和人为因素造成的设备损坏除外），保修期后有偿服务

　　6、随时协助甲方解决设备使用过程中的技术和操作问题，并定期回访和跟踪，常年以优惠价格向甲方提供备件。

　　八、标的物所有权自甲方为该村支付全部价款时起转移，但买受人未履行支付价款义务的，标的物归乙方所有。

　　九、运输方式和到站（港）及费用负担

　　1、乙方应在合同生效并收到甲方定金后七天内向甲方提供设备布置图和基础图，三个工作日内甲方无书面异议的，视为确认，如有变更，根据经过时间相应增加生产周期；

　　2、乙方应在合同生效并收到甲方定金后70天内完成设备制造，不包括技术交流时间。乙方应在装运前5天通知甲方，甲方应在收到货款后3天内付款并在3天内发货；

　　3、交货地点：乙方公司所在地

　　4、运输费用由甲方承担

　　5、运输方式：汽车运输6。设备卸载：由甲方负责

　　十、检验标准、方法、场所和期限

　　1、设备调试后2天内，甲乙双方共同验收，甲方填写验收报告，交乙方备案。符合验收条件，甲方不验收的，视为甲方通过自动验收。

　　2、验收标准：根据本合同技术指标要求。

　　十一、设备安装和调试

　　1、甲方负责整套设备的安装。如果无法通过电话解决，乙方应在三个工作日内到达现场指导安装；

　　2、甲方收到设备后应立即安装，调试合格后与甲方签署验收报告。

　　十二、终止本合同的'条件

　　1、不可抗力

　　2、双方协商同意，并签订书面协议。

　　十三、违约责任

　　喷嘴的职责：

　　1、如因甲方原因造成工程延期，后果由甲方负责；如果甲方未按合同约定的时间提货超过30天，当甲方要求再次提货时，甲方应向乙方支付所有剩余款项；甲方超过合同约定时间超过半年未提货的，乙方有权转售设备或处以合同金额10%的罚款；

　　2、甲方未按合同约定验收或验收后未付款的，视为甲方自愿放弃售后服务，甲方愿意承担总违约金额10%的违约金。调试验收三个月后，乙方设备无重大质量问题且甲方未支付余款的，视为甲方自愿放弃相关技术支持和售后服务，甲方愿意承担总金额10%的违约金；

　　3、未经乙方许可，任何人不得映射或复制乙方设备，不得泄露设备价格及相关信息。保密期限为3年。

　　乙方的责任：

　　设备免费保修期为一年，从签字验收开始。如果在此期间设备本身出现质量问题，无法通过电话或传真解决，乙方应在收到甲方书面通知后三个工作日内到甲方进行维修；

　　十四、合同争议的解决：因履行本合同发生的争议，双方应通过友好协商解决。

　　十五、本合同自双方代表签字或盖章并在供应商账户中收到买方支付的定金后生效。

　　十六、其他商定事项

　　甲方：________乙方：

　　________年________月________日

　　设备订购合同 12

　　购货单位： (以下简称甲方)

　　供货单位： (以下简称乙方)

　　为了增强甲乙双方的责任感，实现各自的经济目的，经甲乙双方充分协商，特订立本合同，以便共同遵守执行。

　　第一条 设备的名称、品种、规格和质量

　　1、设备的名称、品种、规格： 。(应注明设备的牌号或商标) 所购设备随主机的辅机、附件、配套的产品、易损耗备品、配件和安装修理工具等。对成套供应的设备，应当明确成套供应的范围，并提出成套供应清单。

　　2、设备的技术标准(包括质量要求)，按下列第

　　(1)按国家标准执行;

　　(2)无国家标准而有部颁标准的，按部颁标准执行;

　　(3)无国家和部颁标准的，按企业标准执行;

　　(4)没有上述标准的，或虽有上述标准，但需方有特殊要求的，按甲乙双方在合同中商定的技术条件、质量要求执行。在合同中必须写明执行的标准代号、编号和标准名称。对成套设备，合同中要明确规定附件的质量要求;对某些必须安装运转后才能发现内在质量缺陷的设备，除主管部门另有规定外，合同中应具体规定提出质量异议的条件和时间。

　　第二条 设备的包装标准和包装物的供应与回收 。

　　设备的包装，国家或业务主管部门有技术规定的，按技术规定执行;国家与业务主管部门无技术规定的，由甲乙双方商定: 。第三条 设备的交货方法、运输方式、到货地点(包括专用线、码头)

　　1、 交货方法： 。

　　2、运输方式： 。

　　3、到货地点和接货人。

　　甲方如要求变更到货地点或接货人，应在合同规定的交货期限前天通知乙方，以便乙方编月度要车<船>计划;必须由甲方派人押送的，应在合同中明确规定;甲乙双方对设备的运输和装卸，应按有关规定与运输部门办理交换手续，作出记录，双方签字，明确甲乙双方和运输部门的责任。

　　第四条 设备的交(提)货期限 。

　　规定送货或代运设备的交货日期，以乙方发运产品时承运部门签发的戳记日期为准，当事人另有约定者，从约定;合同规定甲方自提产品的.交货日期，以乙方按合同规定通知的提货日期为准。乙方的提货通知中，应给予甲方必要的途中时间，实际交货或提货日期早于或迟于合同规定的日期，应视为提前或逾期交货或提货。

　　第五条 设备价格与货款的结算

　　1、设备价格：。

　　如遇调整价格时，按交货时的价格执行。逾期交货的，遇价格上涨时，按原价执行，遇价格下降时，按新价执行。逾期提货或逾期付款的，遇价格上涨时，按新价格执行;遇价格下降时，按原价执行。

　　2、设备货款的结算：设备货款、实际支付的运杂费和其他费用的结算，按照中国人民银行结算办法的规定办理。用托收承付方式结算的，合同应注明验单付款或验货付款。验货付款的承付期限一般为 天，从运输部门向收货单位发出提货通知的次日起算。凡当事人在合同中约定缩短或延长验货期限的，应当在托收凭证上写明，银行从其规定。

　　第六条 验收方法：

　　1、验收时间：

　　2、验收手段：

　　3、验收标准：

　　4、负责验收人和试验人：

　　5、在验收中发生纠纷由

　　第七条 对产品提出异议的时间和办法

　　1、甲方在验收中，如果发现设备的品种、型号、规格、质量不符合规定，应一面妥为保管，一面在 天内向乙方提出书面异议;在托收承付期内，甲方有权拒付不符合合同规定部分的货款。

　　2、乙方在接到甲方书面异议后，应在即视为默认甲方提出的异议和处理意见。甲方提出的书面异议中，应说明合同号、运单号、车或船号、发货和到货日期;说明不符合规定的设备名称、型号、规格、标志、牌号、批号、合格证或质量保证书号、数量、包装、检验方法、检验情况和检验证明;提出不符合规定的设备的处理意见，以及当事人双方商定的必须说明的事项。

　　第八条 乙方的违约责任

　　1、乙方不能交货的，应向甲方偿付不能交货部分货款的%(通用设备产品的幅度为1%-5%，专用设备产品的幅度为10%-30%)的违约金。

　　2、乙方所交设备品种、型号、规格、质量不符合同规定的，如果甲方同意利用，应当按质论价，如果甲方不能利用的，应根据设备的具体情况，由乙方负责包修、包换或包退，并承担修理、调换或退货而支付的实际费用。乙方不能修理或者不能调换的，按不能交货处理。

　　3、乙方因设备包装不符合同规定，必须返修或重新包装的，乙方应负责返修或重新包装，并承担支付的费用。甲方不要求返修或重新包装而要求赔偿损失的，乙方应当偿付甲方该不合格包装物低于合格包装物的价值部分。因包装不符合规定造成货物损坏或灭失的，乙方应当负责赔偿。

　　4、乙方逾期交货的，应比照中国人民银行有关延期付款的规定，按逾期交货部分货款计算，向甲方偿付逾期交货的违约金，并承担甲方因此所受的损失费用。

　　5、设备错发到货地点或接货人的，乙方除应负责运交合同规定的到货地点或接货人外，还应承担甲方因此多支付的一切实际费用和逾期交货的违约金。乙方未经甲方同意，单方面改变运输路线和运输工具的，应当承担由此增加的费用。

　　6、乙方提前交货的，甲方接货后，仍可按合同规定的交货时间付款;合同规定自提的，甲方可拒约提货。乙方逾期交货的，乙方应在发货前与甲方协商，甲方仍需要的，乙方应照数补交，并负逾期交货责任;甲方不再需要的，应当在接到乙方通知后15天内通知乙方，办理解除合同手续。

　　第九条 甲方的违约责任

　　1、甲方中途退货，应向乙方偿付退货部分货款(通用设备产品的幅度为1%-5%，专用设备产品的幅度为15%-30%)的违约金。

　　2、甲方逾期付款的，应按中国人民银行有关延期付款的规定向乙方偿付逾期付款的违约金。

　　3、甲方违反合同规定拒绝接货的，应当承担由此造成的损失和运输部门的罚款。

　　4、甲方如错填到货地点或接货人，应承担乙方因此所受的损失。

　　第十条 不可抗力

　　甲乙双方的任何一方由于不可抗力的原因不能履行合同时，应及时向对方通报不能履行或不能完全履行的理由，双方经协商允许延期履行、部分履行或者不履行合同，并根据实际情况可部分或全部免予承担违约责任。

　　第十一条 其他

　　本合同如发生纠纷，当事人双方应当及时协商解决，协商不成时，任何一方均可向经济合同仲裁委员会申请仲裁，也可以直接向人民法院起诉。

　　本合同自 年 月 日起生效，合同执行期内，甲乙双方均不得随意变更或解除合同。合同如有未尽事宜，须经双方共同协商，作出补充规定，补充规定与本合同具有同等效力。本合同一式 份，

　　甲方(公章)：_________　　　　　　　　乙方(公章)：_________

　　法定代表人(签字)：_________　　　　　法定代表人(签字)：_________

　　_________年____月____日　　　　　　　_________年____月____日

　　设备订购合同 13

　　甲方(买受人)：

　　乙方(出卖人)：

　　甲方双方经过友好和充分的交流，就甲方购买乙方的 设备系统 贰 套事宜，达成以下协议：

　　一、乙方提供的设备

　　1、设备名称： 规格： 数量 贰 套

　　2、价格： 元/套(含税价)

　　3、单套设备组成：主机系统(含1台电动排料阀)，主机至集粉器管路、控制系统、工作*台。(分级机所需气源由甲方自备)

　　二、技术指标

　　1、原料名称：重质碳酸钙

　　2、原料性质：是否可燃(否)是否易爆(否)是否含毒(否)含水量<2%

　　3、产量：以D97：1250目(以丹东产激光粒度检测仪为准)为例：≥7吨/小时

　　4、其他要求：无

　　三、乙方提供设备及服务的价格

　　1、本合同项下总金额为：(币种：人民币)小写：1500000大写：壹佰伍拾万元整，此价格为含税价(开17%增值税发票)。

　　2、付款条件及支付方式

　　a)合同生效后，甲方预付：45万元整

　　b)发货前甲方支付： 90万元整

　　c) 设备负荷试车验收合格后，双方签署验收报告后叁个月内，甲方向乙方支付合同全部尾款：15万元整

　　四、乙方对质量负责的条件及期限

　　1、设备免费保修期为自验收签字起一年。保修期内由于设备自身质量问题而不能通过电话、传真沟通解决的，乙方应在收到甲方通知后叁个工作日内到甲方现场予以维修。

　　2、质保期内因甲方操作或其它意外因素，造成设备损坏或达不到技术指标，乙方应免费给予维修，但对乙方提供更换的零部件要按价收费。

　　五、包装标准、包装物的供应与回收：乙方提供按行业标准包装，包装物不予回收。

　　六、甲方应承担的配套工作

　　1、在不影响整个工程进度的前提下，先期出具现场厂房的框架图

　　2、设备基础、预埋管路工作

　　3、原料送至分级机入口处、将电线接至乙方电控柜(甲方负责控制柜以外的电线、电缆)

　　4、甲方负责提供调试期间的水、电、原料、检测等的供应

　　5、甲方应配合乙方的现场工作，满足乙方提出的现场条件，为乙方的现场工作提供方便条件

　　6、甲方负责提供乙方人员的食宿

　　七、乙方提供技术支持

　　1、提供上述设备的安装图

　　2、负责对分级机系统进行调试工作

　　3、现场对甲方合格的操作人员进行操作培训，使甲方操作人员能独立操作

　　4、向甲方提供相关设备的操作维护说明书、相关图纸、电气原理图等资料

　　5、保质期内免费维修(易损件和人为因素造成设备损坏除外)，保质期后有偿服务

　　6、协助甲方随时解决设备使用过程中出现的技术及操作方面的问题，并定期回访、跟踪，以优惠价格向甲方常年提供备件。

　　八、标的物所有权自甲方支村全部货款时起转移，但买受人未履行支付价款义务的，标的物属于乙方所有。

　　九、运输方式及到达站(港)和费用负担

　　1、乙方应在合同生效并收到甲方定金后的七日内，向甲方提供设备布置图、 基础图。甲方如在三个工作日内，如无书面异议则视为确认，如果又有改动，根据所耗用时间，相应增加制作周期;

　　2、乙方应在合同生效并收到甲方的定金后70日内完成设备制造，不包含技术交流时间，乙方发运前5天通知甲方，甲方3天内付款提货，收到提货款后三天内发货;

　　3、交货地点： 乙方公司所在地

　　4、运输费用由 甲 方承担

　　5、运输方式： 汽车运输 6、设备卸落： 甲 方负责

　　十、检验标准、方法、地点及期限

　　1、设备调试完毕后2日内，由甲乙双方共同验收，并由甲方填写验收报告，交乙方存档。如具备验收条件而甲方不验收，则视为甲方自动验收合格;

　　2、验收标准：按本合同的技术指标要求。

　　十一、设备安装与调试

　　1、甲方负责全套设备的安装工作，如不能通过电话解决，乙方应在三个工作日内到达现场指导安装;

　　2、甲方收到设备后应立即进行安装，并在调试合格后，同甲方签订验收报告。

　　十二、本合同解除条件

　　1、不可抗力

　　2、双方协商同意并签订书面协议。

　　十三、违约责任

　　甲方责任：

　　1、如由于甲方原因造成的工程延迟，后果由甲方负责;如甲方不按合同约定时间提货超过30日，则在甲方再要求提货时，应将全部剩余货款付给乙方;如甲方超出合同约定提货时间半年以上仍不提货，乙方有权将此设备转卖或处以数额为此合同项下金额的10%的罚款;

　　2、如甲方不按合同约定验收或验收合格后不付款，则视做甲方自动放弃售后服务，则甲方愿意承担总金额10%的违约罚款。调试验收叁个月后，如乙方设备无重大质量问题而甲方不付余款，则视做甲方自动放弃相关的技术支持及售后服务，并且甲方愿意承担总金额10%的违约罚款;

　　3、未经乙方允许，任何人不得测绘、仿制乙方的设备，不得泄露该设备的价格及相关信息，保密期限为3年。

　　乙方责任：

　　设备免费保修期为自签字验收起一年。如期间发生设备本身质量问题而不能 通过电话、传真解决，乙方应在收到甲方书面通知后叁个工作日内到甲方处予以维修;

　　十四、合同争议的解决方式：本合同在履行过程中发生的争议，由双方当事人友好协商解决。

　　十五、本合同自双方代表签字或盖章且供方帐户收到需方支付的定金起生效。

　　十六、其它约定事项

　　甲方(公章)：_________　　　　　　　　乙方(公章)：_________

　　法定代表人(签字)：_________　　　　　法定代表人(签字)：_________

　　_________年____月____日　　　　　　　_________年____月____日

　　设备订购合同 14

　　受让方：________________（甲方）

　　转让方：________________（乙方）

　　为实现生产经营需要，甲方拟定收购乙方拥有光学设备，经甲乙双方协商一致，特签订本协议：

　　一：设备名称、规格、数量、价格

　　乙方转让给甲方的光学设备，该设备型号____________，经双方约定价格为________元（含税价格）；

　　二：付款方式__________________。

　　三：设备交付时间

　　在收到甲方支付款后________个工作日内，乙方将机器等设备交付给甲方。

　　四：陈述保证承诺：

　　甲方的陈述、保证与承诺：

　　甲方系依据中华人民共和国现行有效法律成立并有效存续的公司；

　　甲方具有受让设备转让的权利能力和行为能力；

　　甲方受让乙方的设备，已按公司章程规定召开股东会并作出同意受让决议；

　　甲方对乙方转让的设备作了充分了解，并同意在该状况下受让；

　　甲方保证有能力支付全部转让价款，并执行本协议规定的甲方义务；

　　甲方保证受让乙方设备用于在设备地设立新公司；

　　乙方的陈述、保证与承诺：

　　乙方具有转让设备的权利能力和行为能力；

　　乙方保证对所转让的资产状况（包括设备的外观、性能、操作及维修方法等）向甲方作充分的陈述、说明，没有其他保留；

　　乙方为设备而引起的债权债务，独立承担责任，与甲方无关；

　　乙方当充分了解甲方受让甲方的资产，是为设立新公司经营之用，为此，乙方交付转让设备的同时，为甲方收购资产并以该资产设立新公司经营业务须办理的各项**主要部门的登记注册、审批手续等提供便利，并给予积极的协助。

　　五：合同生效

　　本协议经甲、乙双方授权代表签字并加盖章印后生效；

　　甲方（盖章）：________________

　　乙方（盖章）：________________

　　日期：______________________

　　设备订购合同 15

　　甲方（买方）

　　乙方（卖方）

　　经甲乙双方友好协商，在*等、自愿、公*、诚信的基础上订立本合同。

　　一、订购设备的规格型号数量及单价（见附表，该附表与本合同具有同等效力）。详细规格及技术配置清单作为合同附件（与本合同具有同等效力）。

　　二、付款方式

　　1甲方应在所需产品15天前向乙方订货，并交纳机器设备价格总额的10%作为预付金；

　　2甲方应在乙方发货前三天内交付机器设备价格总额的50%之货款；

　　3甲方在机器安装调试，运转正常时付清余下的全部货款。

　　三、交货验收

　　1乙方在收到预付金时应备好甲方订购的全部机器设备，收到约定货款后三天内将发出甲方订购的全部机器设备一并发出；

　　2交货地点甲方厂房所在地；

　　3乙方进行安装调试，甲方配合验收。验收合格，双方签订验收报合格告书，签字盖章；

　　4验收标准国家标准，如无国家标准则按行业标准或乙方标准机型出厂的验收标准。如需改进标准机型或加装，则另行约定标准并作为合同附件。

　　四、运输方式

　　1本合同所约定的一切机器设备由乙方负责运输，并承担一切风险。运费及保险费由甲方承担；

　　2甲方在收到机器设备后，如发现与订购货品不符，应在七日内书面或传真通知乙方处理，期间如对甲方正常作业造成影响，乙方应作相应赔偿。

　　五、售后服务

　　1机器设备经双方验收合格之日起，该设备进入免费保修期（？月）；乙方在接到甲方保修通知后，应在最短时间内赶到现场，最迟应在三天内派员赶到甲方现场；

　　2保修期内乙方负责免费维修。若属于甲方操作不当引起的零部件损坏，则甲方应承担更换零部件的成本费；

　　六、违约责任

　　1甲方无正当理由拒绝调试、验收或拒收设备的，甲方属于违约，应偿付设备总额的10%作为违约金；

　　2乙方所交的机器设备与约定不符，甲方有权拒收。乙方属于违约，应偿付设备总额的10%作为违约金；

　　3乙方逾期交货的，逾期七日以内的，乙方应向甲方交纳每日5%的滞纳金，逾期七日以上的，乙方属于违约。应偿付设备总额的10%作为违约金；

　　七、争议处理

　　1因设备质量问题引发争议，应由国家质量鉴定单位进行鉴定。设备不符合标准的，鉴定费有乙方承担，并赔偿甲方于此相关的损失；

　　2凡与本合同关联的争议，双方友好协商解决，协商未果的，任何一方均可诉请法院解决。

　　八、其他约定

　　1本合同其他附件具有与本合同同等法律效力；

　　2本合同一式两份，各执一份，双方签字盖章后生效。

　　甲方（公章）：_________乙方（公章）：_________

　　法定代表人（签字）：_________法定代表人（签字）：_________

　　_________年____月____日_________年____月____日

　　设备订购合同 16

　　购货单位： (以下简称甲方)

　　供货单位： (以下简称乙方)

　　为了增强甲乙双方的责任感，实现各自的经济目的，经甲乙双方充分协商，特订立本合同，以便共同遵守执行。

　　第一条 设备的名称、品种、规格和质量

　　1、设备的名称、品种、规格： 。(应注明设备的牌号或商标) 所购设备随主机的辅机、附件、配套的产品、易损耗备品、配件和安装修理工具等。对成套供应的设备，应当明确成套供应的范围，并提出成套供应清单。

　　2、设备的技术标准(包括质量要求)，按下列第

　　(1)按国家标准执行;

　　(2)无国家标准而有部颁标准的，按部颁标准执行;

　　(3)无国家和部颁标准的，按企业标准执行;

　　(4)没有上述标准的，或虽有上述标准，但需方有特殊要求的，按甲乙双方在合同中商定的技术条件、质量要求执行。在合同中必须写明执行的标准代号、编号和标准名称。对成套设备，合同中要明确规定附件的质量要求;对某些必须安装运转后才能发现内在质量缺陷的设备，除主管部门另有规定外，合同中应具体规定提出质量异议的条件和时间。

　　第二条 设备的包装标准和包装物的供应与回收 。

　　设备的.包装，国家或业务主管部门有技术规定的，按技术规定执行;国家与业务主管部门无技术规定的，由甲乙双方商定: 。第三条 设备的交货方法、运输方式、到货地点(包括专用线、码头)

　　1、 交货方法： 。

　　2、运输方式： 。

　　3、到货地点和接货人。

　　甲方如要求变更到货地点或接货人，应在合同规定的交货期限前天通知乙方，以便乙方编月度要车<船>计划;必须由甲方派人押送的，应在合同中明确规定;甲乙双方对设备的运输和装卸，应按有关规定与运输部门办理交换手续，作出记录，双方签字，明确甲乙双方和运输部门的责任。

　　第四条 设备的交(提)货期限 。

　　规定送货或代运设备的交货日期，以乙方发运产品时承运部门签发的戳记日期为准，当事人另有约定者，从约定;合同规定甲方自提产品的交货日期，以乙方按合同规定通知的提货日期为准。乙方的提货通知中，应给予甲方必要的途中时间，实际交货或提货日期早于或迟于合同规定的日期，应视为提前或逾期交货或提货。

　　第五条 设备价格与货款的结算

　　1、设备价格：。

　　如遇调整价格时，按交货时的价格执行。逾期交货的，遇价格上涨时，按原价执行，遇价格下降时，按新价执行。逾期提货或逾期付款的，遇价格上涨时，按新价格执行;遇价格下降时，按原价执行。

　　2、设备货款的结算：设备货款、实际支付的运杂费和其他费用的结算，按照中国人民银行结算办法的规定办理。用托收承付方式结算的，合同应注明验单付款或验货付款。验货付款的承付期限一般为 天，从运输部门向收货单位发出提货通知的次日起算。凡当事人在合同中约定缩短或延长验货期限的，应当在托收凭证上写明，银行从其规定。

　　第六条 验收方法：

　　1、验收时间：

　　2、验收手段：

　　3、验收标准：

　　4、负责验收人和试验人：

　　5、在验收中发生纠纷由

　　第七条 对产品提出异议的时间和办法

　　1、甲方在验收中，如果发现设备的品种、型号、规格、质量不符合规定，应一面妥为保管，一面在 天内向乙方提出书面异议;在托收承付期内，甲方有权拒付不符合合同规定部分的货款。

　　2、乙方在接到甲方书面异议后，应在即视为默认甲方提出的异议和处理意见。甲方提出的书面异议中，应说明合同号、运单号、车或船号、发货和到货日期;说明不符合规定的设备名称、型号、规格、标志、牌号、批号、合格证或质量保证书号、数量、包装、检验方法、检验情况和检验证明;提出不符合规定的设备的处理意见，以及当事人双方商定的必须说明的事项。

　　第八条 乙方的违约责任

　　1、乙方不能交货的，应向甲方偿付不能交货部分货款的%(通用设备产品的幅度为1%-5%，专用设备产品的幅度为10%-30%)的违约金。

　　2、乙方所交设备品种、型号、规格、质量不符合同规定的，如果甲方同意利用，应当按质论价，如果甲方不能利用的，应根据设备的具体情况，由乙方负责包修、包换或包退，并承担修理、调换或退货而支付的实际费用。乙方不能修理或者不能调换的，按不能交货处理。

　　3、乙方因设备包装不符合同规定，必须返修或重新包装的，乙方应负责返修或重新包装，并承担支付的费用。甲方不要求返修或重新包装而要求赔偿损失的，乙方应当偿付甲方该不合格包装物低于合格包装物的价值部分。因包装不符合规定造成货物损坏或灭失的，乙方应当负责赔偿。

　　4、乙方逾期交货的，应比照中国人民银行有关延期付款的规定，按逾期交货部分货款计算，向甲方偿付逾期交货的违约金，并承担甲方因此所受的损失费用。

　　5、设备错发到货地点或接货人的，乙方除应负责运交合同规定的到货地点或接货人外，还应承担甲方因此多支付的一切实际费用和逾期交货的违约金。乙方未经甲方同意，单方面改变运输路线和运输工具的，应当承担由此增加的费用。

　　6、乙方提前交货的，甲方接货后，仍可按合同规定的交货时间付款;合同规定自提的，甲方可拒约提货。乙方逾期交货的，乙方应在发货前与甲方协商，甲方仍需要的，乙方应照数补交，并负逾期交货责任;甲方不再需要的，应当在接到乙方通知后15天内通知乙方，办理解除合同手续。

　　第九条 甲方的违约责任

　　1、甲方中途退货，应向乙方偿付退货部分货款(通用设备产品的幅度为1%-5%，专用设备产品的幅度为15%-30%)的违约金。

　　2、甲方逾期付款的，应按中国人民银行有关延期付款的规定向乙方偿付逾期付款的违约金。

　　3、甲方违反合同规定拒绝接货的，应当承担由此造成的损失和运输部门的罚款。

　　4、甲方如错填到货地点或接货人，应承担乙方因此所受的损失。

　　第十条 不可抗力

　　甲乙双方的任何一方由于不可抗力的原因不能履行合同时，应及时向对方通报不能履行或不能完全履行的理由，双方经协商允许延期履行、部分履行或者不履行合同，并根据实际情况可部分或全部免予承担违约责任。

　　第十一条 其他

　　本合同如发生纠纷，当事人双方应当及时协商解决，协商不成时，任何一方均可向经济合同仲裁委员会申请仲裁，也可以直接向人民法院起诉。

　　本合同自 年 月 日起生效，合同执行期内，甲乙双方均不得随意变更或解除合同。合同如有未尽事宜，须经双方共同协商，作出补充规定，补充规定与本合同具有同等效力。本合同一式 份，

　　甲方(公章)：_________　　　　　　　　乙方(公章)：_________

　　法定代表人(签字)：_________　　　　　法定代表人(签字)：_________

　　_________年____月____日　　　　　　　_________年____月____日

　　设备订购合同 17

　　甲方（需方）：

　　地址：

　　联系电话：

　　乙方（供方）：

　　地址：

　　联系电话：

　　根据 《中华人民共和国合同法》及甲方的订货单、乙方的`报价文件，甲、乙双方同意签订本合同。双方同意共同遵守如下条款：

　　一、合同设备产品

　　产品名称：

　　数量：

　　规格：

　　价款（元）：

　　注意：本合同设备产品报价不含税，不含异地运费，为_______地区出货价格。本合同有效期_______年。

　　二、合同总价及单价有效期

　　合同总价（不含税）为人民币大写：_______________即________元；本合同执行期间合同总价不变，甲方无须另向乙方支付本合同规定之外的其他任何费用。

　　由于产品原材料价格波动较大，乙方提**品单价以签订合同当时定价为准，如果甲方在其他时间再行订货，价格亦以当时双方商定为准。本供货合同设备产品单价有效期为甲方提完全部货物为止。

　　三、质量要求

　　1、乙方须提供全新的设备产品，表面无划伤、无碰撞痕迹，且权属清楚。

　　2、乙方须按照给甲方提供的设备产品成品样板为依据，在甲方出具样板确认书并封存成品样板后，乙方按样板供货，并以此样板作为验收标准。

　　3、设备产品制造质量出现问题，乙方应负责三包（包修、包换、包退），费用由乙方负担。

　　4、货到现场后（甲方提货后）由于甲方保管不当造成的质量问题，乙方负责修理，费用甲方负担。

　　四、设备检测、验收及验收不合格的处理办法

　　1、加工成品的制造质量、安装质量按国家相关标准和设计图纸的技术要求验收。符合要求的，经甲方确认后，双方办理移交手续，即视为乙方交付的加工成品合格。

　　2、乙方在加工过程中，甲方可委派专业技术人员进行加工过程监督。监督人员将根据加工计划、质量验收标准等进行监督和验收，一旦发现材料质量存在问题或加工存在任何不符合要求的地方或缺陷，均可向乙方提出停工，并提出进行改进或者返工或重新加工的要求。

　　3、乙方应在完成加工前五天通知甲方进行成品验收。加工成品出厂前，乙方应提供加工成品的出厂合格证。

　　4、双方对加工成品的质量在检验中发生争议时，可由法定质量监督检验机构提供检验证明。 对短期检验难以发现质量缺陷的加工成品，双方协商按如下方式处理：在质保期内，除甲方使用或保管不当原因造成质量问题的以外，有乙方负责对其进行免费修复或退货；非设备质量问题造成的故障，由乙方负责维修，甲方承担费用。在质保期内，当乙方收到甲方对设备提出设备质量方面问题的书面通知时，乙方应在____日内派相关人员处理，所发生的费用按上述原则解释。

　　五、订货周期及交货

　　1、合同签订生效之日起_____个工作日为乙方厂家的设备产品生产周期，在合同签订生效之日起 ______个工作日乙方可以从生产厂家发货到__________地。

　　2、甲方支付相应款项后，乙方送货到甲方现场。

　　六、付款方式

　　1、甲方在本合同签订生效之日，即付合同总金额的____%定金；

　　2、设备安装调试完毕投入使用____个月后的____周内即支付合同尾款____%。

　　七、售后服务

　　1、乙方所提供的设备产品免费质保期为合同签订之日起壹年，质保期内如果乙方提供设备产品由于出现生产质量问题而导致故障或损坏，在接到甲方通知后，以不影响甲方营业使用为前提，乙方在接到通知后_____小时内提供与故障设备产品相同型号的替补设备产品供甲方使用，并将故障设备产品在____个星期内检测维修完毕（返厂维修以及运输），再和替补设备产品进行互换。乙方承担检测维修及相关的其他运输费用。

　　2、乙方在___年免费保修期后长期成本价提供甲方售后服务用的备品和备件。

　　3、壹年免费质保期过后的售后服务双方可以另行约定，售后服务原则上乙方只收取维修成本。

　　4、方须指派专人负责与甲方联系售后服务事宜。

　　八、违约责任

　　1、任何一方如有违约，则按照《中华人民共和国合同法》的相关规定办理。违约责任的界定及索赔依据为：

　　2、本合同各项条款的规定。

　　3、本合同所规定的技术要求，质量标准。

　　4、各项验收表及其它相关单据、凭证等。

　　九、同争议解决方式

　　1、若合同双方在合同的履行过程中出现了不可调解的争议，可向合同签订地人民法院提起诉讼。

　　2、合同执行履行过程中，未经双方同意，任何一方无正当理由擅自终止合同的，违约方必须按合同总额的双倍赔偿对方。如有其它损失的仍应承担相应的赔偿责任。

　　十、合同生效及其它

　　1、本合同在合同双方签字盖章后即生效。

　　2、本合同一式六份，甲乙双方各执三份。

　　3、欲对本合同进行任何修改，均须由合同双方签署书面的合同修改书进行确认，否则无效。

　　4、未尽事宜，当由合同双方协商解决。由此产生的修改或补充合同作为本合同的附件，与本合同具有同等法律效力。

　　甲方：

　　签订日期：

　　乙方：

　　签订日期：

　　设备订购合同 18

　　甲方(买方)

　　乙方(卖方)

　　经甲乙双方友好协商，在*等、自愿、公*、诚信的基础上订立本合同。

　　一、订购设备的规格型号数量及单价(见附表，该附表与本合同具有同等效力)。详细规格及技术配置清单作为合同附件(与本合同具有同等效力)。

　　二、付款方式

　　1甲方应在所需产品15天前向乙方订货，并交纳机器设备价格总额的10%作为预付金;

　　2甲方应在乙方发货前三天内交付机器设备价格总额的50%之货款;

　　3甲方在机器安装调试，运转正常时付清余下的全部货款。

　　三、交货验收

　　1乙方在收到预付金时应备好甲方订购的全部机器设备，收到约定货款后三天内将发出甲方订购的全部机器设备一并发出;

　　2交货地点甲方厂房所在地;

　　3乙方进行安装调试，甲方配合验收。验收合格，双方签订验收报合格告书，签字盖章;

　　4验收标准国家标准，如无国家标准则按行业标准或乙方标准机型出厂的验收标准。如需改进标准机型或加装，则另行约定标准并作为合同附件。

　　四、运输方式

　　1本合同所约定的一切机器设备由乙方负责运输，并承担一切风险。运费及保险费由甲方承担;

　　2甲方在收到机器设备后，如发现与订购货品不符，应在七日内书面或传真通知乙方处理，期间如对甲方正常作业造成影响，乙方应作相应赔偿。

　　五、售后服务

　　1机器设备经双方验收合格之日起，该设备进入免费保修期(?月);乙方在接到甲方保修通知后，应在最短时间内赶到现场，最迟应在三天内派员赶到甲方现场;

　　2保修期内乙方负责免费维修。若属于甲方操作不当引起的零部件损坏，则甲方应承担更换零部件的成本费;

　　六、违约责任

　　1甲方无正当理由拒绝调试、验收或拒收设备的，甲方属于违约，应偿付设备总额的10%作为违约金;

　　2乙方所交的机器设备与约定不符，甲方有权拒收。乙方属于违约，应偿付设备总额的10%作为违约金;

　　3乙方逾期交货的，逾期七日以内的，乙方应向甲方交纳每日5%的滞纳金，逾期七日以上的，乙方属于违约。应偿付设备总额的10%作为违约金;

　　七、争议处理

　　1因设备质量问题引发争议，应由国家质量鉴定单位进行鉴定。设备不符合标准的，鉴定费有乙方承担，并赔偿甲方于此相关的损失;

　　2凡与本合同关联的争议，双方友好协商解决，协商未果的，任何一方均可诉请法院解决。

　　八、其他约定

　　1本合同其他附件具有与本合同同等法律效力;

　　2本合同一式两份，各执一份，双方签字盖章后生效。

　　甲方(公章)：_________ 乙方(公章)：_________

　　法定代表人(签字)：_________ 法定代表人(签字)：_________

　　_________年____月____日 _________年____月____日

　　设备订购合同 19

　　甲乙双方根据中华人民共和国的相关法律规定，经友好协商，一致同意签订本合同。

　　第一章 设备供货范围的审定及供应方法

　　1、供货范围及服务范围见附件一、附件二，包括减速机电机等。

　　2、上述设备的组成部件、专用工具及备品备件清单(含名称、规格、数量)需在甲乙双方签订本合同的三日内，由乙方提交予甲方，并经甲方审核同意后作为本合同之附件，与本合同具有同等法律效力。

　　3、上述设备的组成部件、专用工具及备品备件应与上述设备同时到达本合同规定的交货地点，并与设备同时移交予甲方。

　　第二章 交货时间及地点

　　1、工期:60天(含设计、制造)，运输7天，安装调试工期15天。

　　2、交货时间：20xx年6月30日之前到现场，或接到甲方另行指定的发货时间通知后10日内到现场。

　　3、交货地点：由乙方负责卸货至***项目现场。

　　第三章 原材料的提供方法，规格，数量和质量

　　1、乙方按照甲方提供的相关实际资料进行图纸设计，设计图纸需经甲方确认。乙方按照确认后的图纸要求和技术附件要求订购原材料并加工制造及配套，并接受甲方的检验。乙方隐瞒原材料或配套部件的缺陷或者使用不符和规定的原材料而影响加工成品的质量时，甲方有权要求乙方重作、修理、减少价款或者退货。

　　第四章 技术资料和图纸提供的方法

　　1、本合同签定之时进行再一次的技术交底和确认，本合同规定的加工设备的总图(含基础图)由乙方于合同生效后5日之内提供给甲方，其他主要部件图在本合同签定10日之内提供。甲方在收到乙方有关图纸后，需在5日内确认回复。乙方向甲方所提供的技术图纸需电子版一份，印刷版4份。

　　2、乙方负责设备的相关的出厂前检验，并配有检验合格证

　　3、乙方需提供所用原材料的出厂合格证，设备制造过程中质量管理关健点检测报告，有关技术人员的上岗资格证书。

　　第五章 包装运输

　　1、包装必须牢固可靠，适合于长途远距离运输，严禁野蛮装卸，保证设备安全完整地到达本合同规定的交货地点。由于包装不当而造成的任何锈蚀、损伤和损失，由乙方自行承担，甲方根据受损的实际情况，有权拒收，并有权采取一切可能的补救措施直至退货，由此产生的一切费用由乙方承担。如果甲方退货，乙方应退回预付款，同时甲方保留向乙方诉讼及进一步索赔的权利。

　　2、每份包装箱内应付一份详细的装箱单和质量合格证。

　　3、工程设备、材料运输中的运输和装卸费用及保险费由乙方承担。运输过程中的一切风险和损失由乙方承担。

　　4、乙方应在每一工程设备、材料和包装箱的两处以上位置以醒目的中文字样做出下列标记：收货人;合同号;装运标志;收货人代号;目的地;工程设备、材料名称、品目号/箱数;毛重/净重(千克);尺寸(长×宽×高，以厘米记)

　　5、如工程设备、材料单件重量在2吨或2吨以上，乙方应在每件包装箱的两侧用中文作出标记，标明“重心”和“吊装点”，以便装卸和搬运。

　　6、根据工程设备、材料特点和运输的不同要求，乙方应在包装箱上清楚地标有“小心轻放”、“防潮”、“勿倒置”等字样和其它有利于工程设备、材料运输的标志。针对乙方超宽、超重设备的进场运输问题，乙方应提前一个月与甲方沟通、甲方应予以配合。

　　第六章 交货方式及相关规定

　　1、乙方应自本合同规定的设备交货期前10天，以传真的形式向甲方寄送《发货通知单》一式四份。该通知单必须列明：合同号、货物名称、数量、包装物形式及件数、每件包装物毛重及尺寸、预计发货时间及方式，预计运输周期、该设备所需的安装工机具及安装条件、现场仓储要求，以及相关注意事项等。乙方未有(或延误)向甲方寄送《发货通知单》，或通知单未标明清楚，而由此引起的接收、仓储及安装准备问题，则由乙方自行解决，由此造成的一切损失由乙方负责。

　　2、设备到达本合同规定的'交货地点时，乙方应随同每批设备一起发运一式四套的技术资料，包含装箱清单、图纸、使用说明书、检测报告、安装方案、调试方案、维护/养护方案、售后服务方案、质量保证承诺书、产品合格证明(包括其中的单体设备、组件)等。

　　3、若乙方延迟交货，则按日向甲方支付本合同总额的0.5%违约金。如果在本合同规定的交货期后10日内，乙方仍没有交货，违约金则按日向甲方支付本合同总额的1%支付。最终甲方有权终止合同，乙方应退回全部的已付款项，并赔偿甲方的实际经济损失，同时甲方保留向乙方诉讼及进一步索赔的权利。

　　第七章 设备检测、验收及验收不合格的处理办法

　　1、加工成品的制造质量、安装质量按国家相关标准和设计图纸的技术要求验收。符合要求的，经甲方确认后，双方办理移交手续，即视为乙方交付的加工成品合格。

　　2、乙方在加工过程中，甲方可委派专业技术人员进行加工过程监督。监督人员将根据加工计划、质量验收标准等进行监督和验收，一旦发现材料质量存在问题或加工存在任何不符合要求的地方或缺陷，均可向乙方提出停工，并提出进行改进或者返工或重新加工的要求。

　　3、乙方应在完成加工前五天通知甲方进行成品验收。加工成品出厂前，乙方应提供加工成品的出厂合格证。

　　4、双方对加工成品的质量在检验中发生争议时，可由法定质量监督检验机构提供检验证明。 对短期检验难以发现质量缺陷的加工成品，双方协商按如下方式处理：在质保期内，除甲方使用或保管不当原因造成质量问题的以外，有乙方负责对其进行免费修复或退货;非设备质量问题造成的故障，由乙方负责维修，甲方承担费用。在质保期内，当乙方收到甲方对设备提出设备质量方面问题的书面通知时，乙方应在3日内派相关人员处理，所发生的费用按上述原则解释。

　　第八章 质量保证

　　1、乙方提供的设备质保期为：****工程竣工验收合格，并由业主代表签发移交证书后，设备质保期立即开始，时间为2年。

　　2、乙方必须对本合同包含的所有设备的制造、安装建立质量保证计划, 并通过甲方批准,作为合同附件, 同样具有法律效力。

　　3、提供一个从事质量控制的乙方工作人员的名单.

　　4、对各种设备应进行的试验项目，不管是破坏性的或非破坏性的，应证实所提供的设备和材料符合相关标准的要求。

　　5、 质保计划应在设备开始制造之前建立，并在本合同签订后一个月内提供。

　　6、合同范围内的设备如在本合同规定的质保期内出现质量问题，在甲乙双方同意或由甲方提出的合理的限定时间内，经乙方维修后仍不能达到使用要求，或乙方无法保障售后服务，则质保金即作为乙方支付给甲方的违约金。甲方并有进一步索赔的权利。

　　第九章 不可抗力

　　1、 合同双方中任何一方由于战争、严重自然灾害以及其它经双方同意属于不可抗力的事故，致使合同履行受阻时，履行合同的期限应予适当延长，其期限应相当于事故所影响的时间。

　　2、受事故影响的一方应在事故发生后尽快电话通知另一方相关人员，并随即以电报或传真形式予以确认。在事故发生后14日内，受事故影响的一方应将有关部门出具的证明文件寄送至另一方。

　　3、不可抗力事故发生后，合同双方应友好协商解决合同的履行方式。

　　第十章 结算方式

　　1、预付款：本合同签定后7日内甲方向乙方支付合同总金额的10%预付款。

　　2、设备主体设备制造完毕(包括：拖轮、轮带、筒体、大齿轮光坯)，甲方向乙方支付合同总金额的30%为进度款。

　　3、设备制造完毕，发运前的检测验收合格后甲方向乙方支付合同总金额的30%。

　　4、设备发运到工程现场后7日内，甲方向乙方支付合同总金额的10%。

　　5、设备现场安装，单机调试合格后甲方向乙方支付合同总金额的15%。

　　6、合同总价的5%为质保金，质保金在质保期结束后7日内一次付清。

　　7、以电汇的方式结算，乙方提供普通发票。

　　第十一章 违约责任及索赔

　　1、任何一方如有违约，则按照《中华人民共和国合同法》的相关规定办理。违约责任的界定及索赔依据为：

　　2、本合同各项条款的规定。

　　3、本合同技术附件所规定的技术要求，质量标准。

　　4、各项验收表及其它相关单据、凭证等。

　　第十二章 合同争议解决方式

　　1、若合同双方在合同的履行过程中出现了不可调解的争议，则提交重庆市仲裁委员会进行仲裁。

　　2、仲裁裁决应为最终裁决，对合同双方均具有约束力。

　　3、仲裁费除仲裁机构另有裁决外，应由败诉方承担。

　　4、在仲裁期间，除正在进行仲裁的部分外，本合同其它部分应继续执行。

　　5、合同执行履行过程中，未经双方同意，任何一方无正当理由擅自终止合同的，违约方必须按合同总额的双倍赔偿对方。如有其它损失的仍应承担相应的赔偿责任。

　　第十三章 合同生效及其它

　　1、本合同在合同双方签字盖章后即生效。

　　2、本合同一式六份，甲乙双方各执三份。

　　3、欲对本合同进行任何修改，均须由合同双方签署书面的合同修改书进行确认，否则无效。

　　4、未尽事宜，当由合同双方协商解决。由此产生的修改或补充合同作为本合同的附件，与本合同具有同等法律效力。

　　甲方： 乙方：

　　法定代表人： 法定代表人：

　　授权代表： 授权代表：

　　法律审定人： 法律审定人：

　　地址： 地址：

　　电话： 电话：

　　传真： 传真：

　　开户银行： 开户银行：

　　银行帐号： 银行帐号：

　　设备订购合同 20

　　甲乙双方根据中华人民共和国的相关法律规定，经友好协商，一致同意签订本合同。

　　第一章 设备供货范围的审定及供应方法

　　1、供货范围及服务范围见附件一、附件二，包括减速机电机等。

　　2、上述设备的组成部件、专用工具及备品备件清单(含名称、规格、数量)需在甲乙双方签订本合同的三日内，由乙方提交予甲方，并经甲方审核同意后作为本合同之附件，与本合同具有同等法律效力。

　　3、上述设备的组成部件、专用工具及备品备件应与上述设备同时到达本合同规定的交货地点，并与设备同时移交予甲方。

　　第二章 交货时间及地点

　　1、工期:60天(含设计、制造)，运输7天，安装调试工期15天。

　　2、交货时间：20xx年6月30日之前到现场，或接到甲方另行指定的发货时间通知后10日内到现场。

　　3、交货地点：由乙方负责卸货至***项目现场。

　　第三章 原材料的提供方法，规格，数量和质量

　　1、乙方按照甲方提供的相关实际资料进行图纸设计，设计图纸需经甲方确认。乙方按照确认后的图纸要求和技术附件要求订购原材料并加工制造及配套，并接受甲方的检验。乙方隐瞒原材料或配套部件的缺陷或者使用不符和规定的原材料而影响加工成品的质量时，甲方有权要求乙方重作、修理、减少价款或者退货。

　　第四章 技术资料和图纸提供的方法

　　1、本合同签定之时进行再一次的技术交底和确认，本合同规定的加工设备的总图(含基础图)由乙方于合同生效后5日之内提供给甲方，其他主要部件图在本合同签定10日之内提供。甲方在收到乙方有关图纸后，需在5日内确认回复。乙方向甲方所提供的技术图纸需电子版一份，印刷版4份。

　　2、乙方负责设备的相关的出厂前检验，并配有检验合格证

　　3、乙方需提供所用原材料的出厂合格证，设备制造过程中质量管理关健点检测报告，有关技术人员的上岗资格证书。

　　第五章 包装运输

　　1、包装必须牢固可靠，适合于长途远距离运输，严禁野蛮装卸，保证设备安全完整地到达本合同规定的交货地点。由于包装不当而造成的任何锈蚀、损伤和损失，由乙方自行承担，甲方根据受损的实际情况，有权拒收，并有权采取一切可能的补救措施直至退货，由此产生的一切费用由乙方承担。如果甲方退货，乙方应退回预付款，同时甲方保留向乙方诉讼及进一步索赔的权利。

　　2、每份包装箱内应付一份详细的装箱单和质量合格证。

　　3、工程设备、材料运输中的运输和装卸费用及保险费由乙方承担。运输过程中的一切风险和损失由乙方承担。

　　4、乙方应在每一工程设备、材料和包装箱的两处以上位置以醒目的中文字样做出下列标记：收货人;合同号;装运标志;收货人代号;目的地;工程设备、材料名称、品目号/箱数;毛重/净重(千克);尺寸(长×宽×高，以厘米记)

　　5、如工程设备、材料单件重量在2吨或2吨以上，乙方应在每件包装箱的两侧用中文作出标记，标明“重心”和“吊装点”，以便装卸和搬运。

　　6、根据工程设备、材料特点和运输的不同要求，乙方应在包装箱上清楚地标有“小心轻放”、“防潮”、“勿倒置”等字样和其它有利于工程设备、材料运输的标志。针对乙方超宽、超重设备的进场运输问题，乙方应提前一个月与甲方沟通、甲方应予以配合。

　　第六章 交货方式及相关规定

　　1、乙方应自本合同规定的设备交货期前10天，以传真的形式向甲方寄送《发货通知单》一式四份。该通知单必须列明：合同号、货物名称、数量、包装物形式及件数、每件包装物毛重及尺寸、预计发货时间及方式，预计运输周期、该设备所需的安装工机具及安装条件、现场仓储要求，以及相关注意事项等。乙方未有(或延误)向甲方寄送《发货通知单》，或通知单未标明清楚，而由此引起的接收、仓储及安装准备问题，则由乙方自行解决，由此造成的一切损失由乙方负责。

　　2、设备到达本合同规定的交货地点时，乙方应随同每批设备一起发运一式四套的技术资料，包含装箱清单、图纸、使用说明书、检测报告、安装方案、调试方案、维护/养护方案、售后服务方案、质量保证承诺书、产品合格证明(包括其中的单体设备、组件)等。

　　3、若乙方延迟交货，则按日向甲方支付本合同总额的0.5%违约金。如果在本合同规定的交货期后10日内，乙方仍没有交货，违约金则按日向甲方支付本合同总额的1%支付。最终甲方有权终止合同，乙方应退回全部的已付款项，并赔偿甲方的实际经济损失，同时甲方保留向乙方诉讼及进一步索赔的权利。

　　第七章 设备检测、验收及验收不合格的处理办法

　　1、加工成品的制造质量、安装质量按国家相关标准和设计图纸的技术要求验收。符合要求的，经甲方确认后，双方办理移交手续，即视为乙方交付的加工成品合格。

　　2、乙方在加工过程中，甲方可委派专业技术人员进行加工过程监督。监督人员将根据加工计划、质量验收标准等进行监督和验收，一旦发现材料质量存在问题或加工存在任何不符合要求的地方或缺陷，均可向乙方提出停工，并提出进行改进或者返工或重新加工的要求。

　　3、乙方应在完成加工前五天通知甲方进行成品验收。加工成品出厂前，乙方应提供加工成品的出厂合格证。

　　4、双方对加工成品的质量在检验中发生争议时，可由法定质量监督检验机构提供检验证明。 对短期检验难以发现质量缺陷的加工成品，双方协商按如下方式处理：在质保期内，除甲方使用或保管不当原因造成质量问题的以外，有乙方负责对其进行免费修复或退货;非设备质量问题造成的故障，由乙方负责维修，甲方承担费用。在质保期内，当乙方收到甲方对设备提出设备质量方面问题的书面通知时，乙方应在3日内派相关人员处理，所发生的费用按上述原则解释。

　　第八章 质量保证

　　1、乙方提供的设备质保期为：****工程竣工验收合格，并由业主代表签发移交证书后，设备质保期立即开始，时间为2年。

　　2、乙方必须对本合同包含的所有设备的制造、安装建立质量保证计划, 并通过甲方批准,作为合同附件, 同样具有法律效力。

　　3、提供一个从事质量控制的乙方工作人员的名单.

　　4、对各种设备应进行的试验项目，不管是破坏性的或非破坏性的，应证实所提供的`设备和材料符合相关标准的要求。

　　5、 质保计划应在设备开始制造之前建立，并在本合同签订后一个月内提供。

　　6、合同范围内的设备如在本合同规定的质保期内出现质量问题，在甲乙双方同意或由甲方提出的合理的限定时间内，经乙方维修后仍不能达到使用要求，或乙方无法保障售后服务，则质保金即作为乙方支付给甲方的违约金。甲方并有进一步索赔的权利。

　　第九章 不可抗力

　　1、 合同双方中任何一方由于战争、严重自然灾害以及其它经双方同意属于不可抗力的事故，致使合同履行受阻时，履行合同的期限应予适当延长，其期限应相当于事故所影响的时间。

　　2、受事故影响的一方应在事故发生后尽快电话通知另一方相关人员，并随即以电报或传真形式予以确认。在事故发生后14日内，受事故影响的一方应将有关部门出具的证明文件寄送至另一方。

　　3、不可抗力事故发生后，合同双方应友好协商解决合同的履行方式。

　　第十章 结算方式

　　1、预付款：本合同签定后7日内甲方向乙方支付合同总金额的10%预付款。

　　2、设备主体设备制造完毕(包括：拖轮、轮带、筒体、大齿轮光坯)，甲方向乙方支付合同总金额的30%为进度款。

　　3、设备制造完毕，发运前的检测验收合格后甲方向乙方支付合同总金额的30%。

　　4、设备发运到工程现场后7日内，甲方向乙方支付合同总金额的10%。

　　5、设备现场安装，单机调试合格后甲方向乙方支付合同总金额的15%。

　　6、合同总价的5%为质保金，质保金在质保期结束后7日内一次付清。

　　7、以电汇的方式结算，乙方提供普通发票。

　　第十一章 违约责任及索赔

　　1、任何一方如有违约，则按照《中华人民共和国合同法》的相关规定办理。违约责任的界定及索赔依据为：

　　2、本合同各项条款的规定。

　　3、本合同技术附件所规定的技术要求，质量标准。

　　4、各项验收表及其它相关单据、凭证等。

　　第十二章 合同争议解决方式

　　1、若合同双方在合同的履行过程中出现了不可调解的争议，则提交重庆市仲裁委员会进行仲裁。

　　2、仲裁裁决应为最终裁决，对合同双方均具有约束力。

　　3、仲裁费除仲裁机构另有裁决外，应由败诉方承担。

　　4、在仲裁期间，除正在进行仲裁的部分外，本合同其它部分应继续执行。

　　5、合同执行履行过程中，未经双方同意，任何一方无正当理由擅自终止合同的，违约方必须按合同总额的双倍赔偿对方。如有其它损失的仍应承担相应的赔偿责任。

　　第十三章 合同生效及其它

　　1、本合同在合同双方签字盖章后即生效。

　　2、本合同一式六份，甲乙双方各执三份。

　　3、欲对本合同进行任何修改，均须由合同双方签署书面的合同修改书进行确认，否则无效。

　　4、未尽事宜，当由合同双方协商解决。由此产生的修改或补充合同作为本合同的附件，与本合同具有同等法律效力。

　　甲方： 乙方：

　　法定代表人： 法定代表人：

　　授权代表： 授权代表：

　　法律审定人： 法律审定人：

　　地址： 地址：

　　电话： 电话：

　　传真： 传真：

　　开户银行： 开户银行：

　　银行帐号： 银行帐号：

订购合同（精选二十篇）（扩展3）

——棉花订购合同(精选十篇)

　　棉花订购合同 1

　　供方(甲方)：_____________ 需方(乙方)：______________

　　地址：____________ 地址：____________

　　邮码：____________ 邮码：____________

　　电话：____________ 电话：____________

　　法定代表人：____________ 法定代表人：___________

　　职务：____________ 职务：____________

　　第一条 订购的棉花名称、品级、数量、质量、单价、总价款

　　第二条 交货方式、期限

　　1.甲方自行送货。

　　2.交货期限：____年____月____日至____月____日

　　3.交货地点：________________________________________

　　第三条 验收方法

　　按照交货的时间与地点，取样验收。

　　第四条 预付款

　　乙方于____年____月____日前向甲方支付定金____元(不超过预购货总金额的25%)。

　　第五条 付款日期及结算方式

　　交货之日即结算，以下两种方式由甲方自愿选择：

　　(1)当面交付现金;

　　(2)通过银行转帐。

　　第六条 乙方每收购50公斤皮棉按*价奖售标准化肥____市斤给甲方，边收购边兑现。

　　第七条 乙方收购籽棉，根据甲方的意愿，按国家政策规定返售棉籽____市斤(或棉油____市斤、棉饼____市斤)。

　　第八条 甲方的违约责任

　　1、甲方未按合同订购的数量、品种、品级交售，应向乙方偿付两倍的预购定金(按未交售部分)和少交部分的总价值____%的违约金。

　　2、甲方未按合同规定期限交售，每逾期10天，应向乙方偿付迟交部分总价值____%的违约金。

　　第九条 乙方的违约责任

　　1、乙方拒收甲方按合同交售的棉花，应赔偿甲方的运输费用，并向甲方偿付拒收部分总价值____%违约金。

　　2、乙方未按国家规定标准依质论价，压级压价，应赔偿甲方的实际损失。并偿付压价部分总价值____%的违约金。

　　3、乙方未按合同规定奖售标准化肥和返售棉籽，甲方可以拒绝交售订购棉花，或由乙方按____________________办法赔偿甲方的损失。

　　第十条 不可抗力

　　1、甲方因严重自然灾害造成棉花欠收，确实无力全部或部分履行合同，不负违约责任。

　　2、乙方因不可预见的不可抗力原因，确实无力全部或部分履行合同，不负违约责任。

　　第十一条 本合同如有未尽事宜，由双方约定。

　　第十二条 本合同执行中如发生争议，由双方协商解决，如协商不成，可由人民法院判决。

　　第十三条 本合同于____年__月__日在____签订;有效期至____年__月__日。

　　第十四条 本合同一式____份，双方各执一份。

　　甲方：_______________ 乙方：_______________

　　代表：________(签名) 代表：________(签名)

　　____年__月__日 ____年__月__日

　　棉花订购合同 2

　　供方（甲方）：

　　地址：

　　电话：

　　法定代表人：

　　需方（乙方）：

　　地址：

　　电话：

　　法定代表人：

　　根据国家现行收购棉花政策，经双方协商一致，签订本合同，共同遵守执行。

　　风险提示：

　　要求商家在订购合同上注明产品的品牌、型号、单价、数量，品牌型号必须是标准用名，不能产生歧义，前后名称必须保持一致；在标注产品的数量时，最好将产品的*米数和片数都标注清楚，方便验货时核对产品的数量。

　　另外，标的物必须是合法物品，违法则合同无效。

　　第一条 订购的棉花名称、品级、数量、质量、单价、总价款

　　风险提示：

　　实际上，商品缺少国家强制性标准的情况非常普遍。采购合同一定要写上具体的质量标准，而不能直接写“按照国家强制性标准”，避免发生质量纠纷时“没有规矩”；

　　在供方为外商的情况下，更应该明确约定质量标准，因为我国国家的强制性标准（如果有）仅约束国内企业，对外商并无直接约束力。在这种情况写上适用国家强制性标准，将无法确定是哪个国家的标准，从而导致此约定不明，等于没有约定。

　　第二条 交货方式、期限

　　风险提示：

　　运输方式一般由需方提出，也可协商约定运输方式、运输路线、运输工具。总的要求是运费低、运速快、货物安全到达。

　　注意，要明确约定如果由于供方原因，选择了不合理的运输路线和工具，由此造成的损失，就承担赔偿责任。

　　此外，运输费用的负担，应结合货物价款考虑，要明确约定清楚，以避免争议。

　　1、甲方自行送货。

　　2、交货期限：_______年____月____日至____月____日

　　3、交货地点：

　　第三条 验收方法

　　按照交货的时间与地点，取样验收。

　　第四条 预付款

　　乙方于____年____月____日前向甲方支付定金____元（不超过预购货总金额的25％）。

　　第五条 付款日期及结算方式

　　交货之日即结算，以下两种方式由甲方自愿选择：

　　（1）当面交付现金；

　　（2）通过银行转帐。

　　第六条 乙方每收购50公斤皮棉按*价奖售标准化肥____市斤给甲方，边收购边兑现。

　　第七条 乙方收购籽棉，根据甲方的意愿，按国家政策规定返售棉籽____市斤（或棉油____市斤、棉饼____市斤）。

　　风险提示：

　　违约责任必须约定清楚。若是没有约定，发生需方货款迟延支付、差额支付等情况，就很难追究其违约责任，风险又要飙升。

　　注意，违约金的数额太高，可能会有被仲裁机构或法院变更的风险，但也不能太低，否则无法产生约束。这种情况建议还是咨询律师。

　　第八条 甲方的违约责任

　　1、甲方未按合同订购的数量、品种、品级交售，应向乙方偿付两倍的预购定金（按未交售部分）和少交部分的总价值____％的违约金。

　　2、甲方未按合同规定期限交售，每逾期10天，应向乙方偿付迟交部分总价值____％的违约金。

　　第九条 乙方的违约责任

　　1、乙方拒收甲方按合同交售的`棉花，应赔偿甲方的运输费用，并向甲方偿付拒收部分总价值____％违约金。

　　2、乙方未按国家规定标准依质论价，压级压价，应赔偿甲方的实际损失。并偿付压价部分总价值____％的违约金。

　　3、乙方未按合同规定奖售标准化肥和返售棉籽，甲方可以拒绝交售订购棉花，或由乙方按____________________办法赔偿甲方的损失。

　　第十条 不可抗力

　　1、甲方因严重自然灾害造成棉花欠收，确实无力全部或部分履行合同，不负违约责任。

　　2、乙方因不可预见的不可抗力原因，确实无力全部或部分履行合同，不负违约责任。

　　第十一条 本合同如有未尽事宜，由双方约定。

　　第十二条 本合同执行中如发生争议，由双方协商解决，如协商不成，可由人民法院判决。

　　第十三条 本合同于____年___月___日在____签订；有效期至____年___月___日。

　　第十四条 本合同一式____份，双方各执____份。

　　甲方：

　　代表：

　　______年_____月____日

　　乙方：

　　代表：

　　______年_____月____日

　　棉花订购合同 3

　　供方(甲方)：________________________________________________

　　地址：____________ 邮码：____________ 电话：____________

　　法定代表人：____________ 职务：____________

　　需方(乙方)：____________

　　地址：____________ 邮码：____________ 电话：____________

　　法定代表人：____________ 职务：____________

　　根据国家现行收购棉花政策，经双方协商一致，签订本合同，共同遵守执行。

　　第一条 订购的棉花名称、品级、数量、质量、单价、总价款

　　第二条 交货方式、期限

　　1.甲方自行送货。

　　2.交货期限：____________ ________年 ________月 ________日至 ________年 ________月 ________日

　　3.交货地点：____________________________________________________

　　第三条 验收方法

　　按照交货的时间与地点，取样验收。

　　第四条 预付款

　　乙方于 ________年 ________月 ________日前向甲方支付定金 ________元(不超过预购货总金额的'25%)。

　　第五条 付款日期及结算方式

　　交货之日即结算，以下两种方式由甲方自愿选择：____________(1)当面交付现金;(2)通过银行转帐。

　　第六条 乙方每收购50公斤皮棉按*价奖售标准化肥 市斤给甲方，边收购边兑现。

　　第七条 乙方收购籽棉，根据甲方的意愿，按国家政策规定返售棉籽____市斤(或棉油____市斤、棉饼____市斤)。

　　第八条 甲方的违约责任

　　1.甲方未按合同订购的数量、品种、品级交售，应向乙方偿付两倍的预购定金(按未交售部分)和少交部分的总价值____%的违约金。

　　2.甲方未按合同规定期限交售，每逾期10天，应向乙方偿付迟交部分总价值____%的违约金。

　　第九条 乙方的违约责任

　　1.乙方拒收甲方按合同交售的棉花，应赔偿甲方的运输费用，并向甲方偿付拒收部分总价值____%违约金。

　　2.乙方未按国家规定标准依质论价，压级压价，应赔偿甲方的实际损失。并偿付压价部分总价值____%的违约金。

　　3.乙方未按合同规定奖售标准化肥和返售棉籽，甲方可以拒绝交售订购棉花，或由乙方按____________________办法赔偿甲方的损失。

　　第十条 不可抗力

　　1.甲方因严重自然灾害造成棉花欠收，确实无力全部或部分履行合同，不负违约责任。

　　2.乙方因不可预见的不可抗力原因，确实无力全部或部分履行合同，不负违约责任。

　　第十一条 本合同如有未尽事宜，由双方约定。

　　第十二条 本合同执行中如发生争议，由双方协商解决，如协商不成，可由人民法院判决。

　　第十三条 本合同于 ________年 ________月 ________日在 签订;有效期至 ________年 ________月 ________日。

　　第十四条 本合同一式二份，双方各执一份。

　　甲 方：____________________________________

　　代 表：____________________ (签名)

　　________年 ________月 ________日

　　乙 方：____________________________________

　　代 表：____________________ (签名)

　　________年 ________月 ________日

　　棉花订购合同 4

　　供方(甲方)：____________________________________

　　地址：____________邮码：____________电话：____________

　　法定代表人：____________职务：____________

　　需方(乙方)：____________________________________

　　地址：____________邮码：____________电话：____________

　　法定代表人：____________职务：____________

　　根据国家现行收购棉花政策，经双方协商一致，签订本合同，共同遵守执行。

　　第一条订购的.棉花名称、品级、数量、质量、单价、总价款

　　品种

　　品级

　　数量(公斤)

　　质量要求

　　单价(元)

　　总价款(元)

　　第二条交货方式、期限

　　1.甲方自行送货。

　　2.交货期限：____年____月____日至____月____日

　　3.交货地点：________________________________________

　　第三条验收方法

　　按照交货的时间与地点，取样验收。

　　第四条预付款

　　乙方于____年____月____日前向甲方支付定金____元(不超过预购货总金额的25％)。

　　第五条付款日期及结算方式

　　交货之日即结算，以下两种方式由甲方自愿选择：(1)当面交付现金；(2)通过银行转帐。

　　第六条乙方每收购50公斤皮棉按*价奖售标准化肥____市斤给甲方，边收购边兑现。

　　第七条乙方收购籽棉，根据甲方的意愿，按国家政策规定返售棉籽____市斤(或棉油____市斤、棉饼____市斤)。

　　第八条甲方的违约责任

　　1.甲方未按合同订购的数量、品种、品级交售，应向乙方偿付两倍的预购定金(按未交售部分)和少交部分的总价值____％的违约金。

　　2.甲方未按合同规定期限交售，每逾期10天，应向乙方偿付迟交部分总价值____％的违约金。

　　第九条乙方的违约责任

　　1.乙方拒收甲方按合同交售的棉花，应赔偿甲方的运输费用，并向甲方偿付拒收部分总价值____％违约金。

　　2.乙方未按国家规定标准依质论价，压级压价，应赔偿甲方的实际损失。并偿付压价部分总价值____％的违约金。

　　3.乙方未按合同规定奖售标准化肥和返售棉籽，甲方可以拒绝交售订购棉花，或由乙方按____________________办法赔偿甲方的损失。

　　第十条不可抗力

　　1.甲方因严重自然灾害造成棉花欠收，确实无力全部或部分履行合同，不负违约责任。

　　2.乙方因不可预见的不可抗力原因，确实无力全部或部分履行合同，不负违约责任。

　　第十一条本合同如有未尽事宜，由双方约定。

　　第十二条本合同执行中如发生争议，由双方协商解决，如协商不成，可由人民法院判决。

　　第十三条本合同于____年__月__日在____签订；有效期至____年__月__日。

　　第十四条本合同一式二份，双方各执一份。

　　甲方：________________________

　　代表：________(签名)____年__月__日

　　乙方：________________________

　　代表：________(签名)____年__月__日

　　棉花订购合同 5

　　供方（甲方）：

　　地址：

　　电话：

　　法定代表人：

　　需方（乙方）：

　　地址：

　　电话：

　　法定代表人：

　　根据国家现行收购棉花政策，经双方协商一致，签订本合同，共同遵守执行。

　　第一条：订购的棉花名称、品级、数量、质量、单价、总价款

　　第二条：交货方式、期限

　　1、甲方自行送货。

　　2、交货期限：_______年____月____日至____月____日

　　3、交货地点：

　　第三条：验收方法

　　按照交货的时间与地点，取样验收。

　　第四条：预付款

　　乙方于____年____月____日前向甲方支付定金____元（不超过预购货总金额的25％）。

　　第五条：付款日期及结算方式

　　交货之日即结算，以下两种方式由甲方自愿选择：

　　（1）当面交付现金；

　　（2）通过银行转帐。

　　第六条：乙方每收购50公斤皮棉按*价奖售标准化肥____市斤给甲方，边收购边兑现。

　　第七条：乙方收购籽棉，根据甲方的意愿，按国家政策规定返售棉籽____市斤（或棉油____市斤、棉饼____市斤）。

　　第八条：甲方的违约责任

　　1、甲方未按合同订购的数量、品种、品级交售，应向乙方偿付两倍的预购定金（按未交售部分）和少交部分的总价值____％的违约金。

　　2、甲方未按合同规定期限交售，每逾期10天，应向乙方偿付迟交部分总价值____％的违约金。

　　第九条：乙方的违约责任

　　1、乙方拒收甲方按合同交售的棉花，应赔偿甲方的运输费用，并向甲方偿付拒收部分总价值____％违约金。

　　2、乙方未按国家规定标准依质论价，压级压价，应赔偿甲方的实际损失。并偿付压价部分总价值____％的违约金。

　　3、乙方未按合同规定奖售标准化肥和返售棉籽，甲方可以拒绝交售订购棉花，或由乙方按____________________办法赔偿甲方的损失。

　　第十条：不可抗力

　　1、甲方因严重自然灾害造成棉花欠收，确实无力全部或部分履行合同，不负违约责任。

　　2、乙方因不可预见的'不可抗力原因，确实无力全部或部分履行合同，不负违约责任。

　　第十一条：本合同如有未尽事宜，由双方约定。

　　第十二条：本合同执行中如发生争议，由双方协商解决，如协商不成，可由人民法院判决。

　　第十三条：本合同于____年___月___日在____签订；有效期至____年___月___日。

　　第十四条：本合同一式____份，双方各执____份。

　　甲方：

　　代表：

　　______年_____月____日

　　乙方：

　　代表：

　　______年_____月____日

　　棉花订购合同 6

　　棉花订购合同

　　供方(甲方)：____________________________________

　　地址：____________

　　邮码：____________

　　电话：____________

　　法定代表人：____________

　　职务：____________

　　需方(乙方)：____________________________________

　　地址：____________

　　邮码：____________

　　电话：____________

　　法定代表人：____________

　　职务：____________

　　根据国家现行收购棉花政策，经双方协商一致，签订本合同，共同遵守执行。

　　第一条

　　订购的棉花名称、品级、数量、质量、单价、总价款

　　第二条

　　交货方式、期限

　　1.甲方自行送货。

　　2.交货期限：____

　　年____月____日至____月____日

　　3.交货地点：________________________________________

　　第三条

　　验收方法

　　按照交货的时间与地点，取样验收。

　　第四条

　　预付款

　　乙方于____年____月____日前向甲方支付定金____元(不超过预购货总金额的25%)。

　　第五条

　　付款日期及结算方式

　　第六条

　　乙方每收购50公斤皮棉按*价奖售标准化肥____市斤给甲方，边收购边兑现。

　　第七条

　　乙方收购籽棉，根据甲方的意愿，按国家政策规定返售棉籽____市斤(或棉油____市斤、棉饼____市斤)。

　　第八条

　　甲方的违约责任

　　1.甲方未按合同订购的数量、品种、品级交售，应向乙方偿付两倍的.预购定金(按未交售部分)和少交部分的总价值____%的违约金。

　　2.甲方未按合同规定期限交售，每逾期10天，应向乙方偿付迟交部分总价值____%的违约金。

　　第九条

　　乙方的违约责任

　　1.乙方拒收甲方按合同交售的棉花，应赔偿甲方的运输费用，并向甲方偿付拒收部分总价值____%违约金。

　　2.乙方未按国家规定标准依质论价，压级压价，应赔偿甲方的实际损失。并偿付压价部分总价值____%的违约金。

　　3.乙方未按合同规定奖售标准化肥和返售棉籽，甲方可以拒绝交售订购棉花，或由乙方按____________________办法赔偿甲方的损失。

　　第十条

　　不可抗力

　　1.甲方因严重自然灾害造成棉花欠收，确实无力全部或部分履行合同，不负违约责任。

　　2.乙方因不可预见的不可抗力原因，确实无力全部或部分履行合同，不负违约责任。

　　第十一条

　　本合同如有未尽事宜，由双方约定。

　　第十二条

　　本合同执行中如发生争议，由双方协商解决，如协商不成，可由人民法院判决。

　　第十三条

　　本合同于____年__月__日在____签订;有效期至____年__月__日。

　　第十四条

　　本合同一式二份，双方各执一份。

　　甲方：________________________

　　代表：________

　　(签名)

　　____年__月__日

　　乙方：________________________

　　代表：________

　　(签名)

　　____年__月__日

　　棉花订购合同 7

　　供方(甲方)：____________________________________

　　地址：____________邮码：____________电话：____________

　　法定代表人：____________职务：____________

　　需方(乙方)：____________________________________

　　地址：____________邮码：____________电话：____________

　　法定代表人：____________职务：____________

　　根据国家现行收购棉花政策，经双方协商一致，签订本合同，共同遵守执行。

　　第一条订购的棉花名称、品级、数量、质量、单价、总价款

　　品种

　　品级

　　数量(公斤)

　　质量要求

　　单价(元)

　　总价款(元)

　　第二条交货方式、期限

　　1.甲方自行送货。

　　2.交货期限：____年____月____日至____月____日

　　3.交货地点：________________________________________

　　第三条验收方法

　　按照交货的时间与地点，取样验收。

　　第四条预付款

　　乙方于____年____月____日前向甲方支付定金____元(不超过预购货总金额的25％)。

　　第五条付款日期及结算方式

　　交货之日即结算，以下两种方式由甲方自愿选择：(1)当面交付现金；(2)通过银行转帐。

　　第六条乙方每收购50公斤皮棉按*价奖售标准化肥____市斤给甲方，边收购边兑现。

　　第七条乙方收购籽棉，根据甲方的意愿，按国家政策规定返售棉籽____市斤(或棉油____市斤、棉饼____市斤)。

　　第八条甲方的违约责任

　　1.甲方未按合同订购的数量、品种、品级交售，应向乙方偿付两倍的预购定金(按未交售部分)和少交部分的总价值____％的违约金。

　　2.甲方未按合同规定期限交售，每逾期10天，应向乙方偿付迟交部分总价值____％的违约金。

　　第九条乙方的.违约责任

　　1.乙方拒收甲方按合同交售的棉花，应赔偿甲方的运输费用，并向甲方偿付拒收部分总价值____％违约金。

　　2.乙方未按国家规定标准依质论价，压级压价，应赔偿甲方的实际损失。并偿付压价部分总价值____％的违约金。

　　3.乙方未按合同规定奖售标准化肥和返售棉籽，甲方可以拒绝交售订购棉花，或由乙方按____________________办法赔偿甲方的损失。

　　第十条不可抗力

　　1.甲方因严重自然灾害造成棉花欠收，确实无力全部或部分履行合同，不负违约责任。

　　2.乙方因不可预见的不可抗力原因，确实无力全部或部分履行合同，不负违约责任。

　　第十一条本合同如有未尽事宜，由双方约定。

　　第十二条本合同执行中如发生争议，由双方协商解决，如协商不成，可由人民法院判决。

　　第十三条本合同于____年__月__日在____签订；有效期至____年__月__日。

　　第十四条本合同一式二份，双方各执一份。

　　甲方：________________________

　　代表：________(签名)____年__月__日

　　乙方：________________________

　　代表：________(签名)____年__月__日

　　棉花订购合同 8

　　供方（甲方）：____________________________________

　　地址：____________

　　邮码：____________

　　电话：____________

　　法定代表人：____________

　　职务：____________

　　需方（乙方）：____________________________________

　　地址：____________

　　邮码：____________

　　电话：____________

　　法定代表人：____________

　　职务：____________

　　根据国家现行收购棉花政策，经双方协商一致，签订本合同，共同遵守执行。

　　第一条、订购的棉花名称、品级、数量、质量、单价、总价款

　　第二条、交货方式、期限

　　1、甲方自行送货。

　　2、交货期限：20__年__月__日至__月__日

　　3、交货地点：________________________________________

　　第三条、验收方法

　　按照交货的时间与地点，取样验收。

　　第四条、预付款

　　乙方于20__年__月__日前向甲方支付定金____元（不超过预购货总金额的____%）。

　　第五条、付款日期及结算方式

　　交货之日即结算，以下两种方式由甲方自愿选择：

　　（1）当面交付现金；

　　（2）通过银行转帐。

　　第六条、乙方每收购50公斤皮棉按*价奖售标准化肥____市斤给甲方，边收购边兑现。

　　第七条、乙方收购籽棉，根据甲方的意愿，按国家政策规定返售棉籽____市斤（或棉油____市斤、棉饼____市斤）。

　　第八条、甲方的违约责任

　　1、甲方未按合同订购的数量、品种、品级交售，应向乙方偿付两倍的预购定金（按未交售部分）和少交部分的总价值____%的违约金。

　　2、甲方未按合同规定期限交售，每逾期10天，应向乙方偿付迟交部分总价值____%的违约金。

　　第九条、乙方的违约责任

　　1、乙方拒收甲方按合同交售的棉花，应赔偿甲方的运输费用，并向甲方偿付拒收部分总价值____%违约金。

　　2、乙方未按国家规定标准依质论价，压级压价，应赔偿甲方的实际损失。并偿付压价部分总价值____%的违约金。

　　3、乙方未按合同规定奖售标准化肥和返售棉籽，甲方可以拒绝交售订购棉花，或由乙方按____________________办法赔偿甲方的损失。

　　第十条、不可抗力

　　1、甲方因严重自然灾害造成棉花欠收，确实无力全部或部分履行合同，不负违约责任。

　　2、乙方因不可预见的不可抗力原因，确实无力全部或部分履行合同，不负违约责任。

　　第十一条、本合同如有未尽事宜，由双方约定。

　　第十二条、本合同执行中如发生争议，由双方协商解决，如协商不成，可由人民法院判决。

　　第十三条、本合同于20__年__月__日在____签订；有效期至20__年__月__日。

　　第十四条、本合同一式二份，双方各执一份。

　　甲方：________________________

　　代表：________（签名）

　　20__年__月__日

　　乙方：________________________

　　代表：________（签名）

　　20__年__月__日

　　棉花订购合同 9

　　供方(甲方)____________________________________

　　地址：____________

　　邮码：____________

　　电话：____________

　　法定代表人：____________

　　职务：____________

　　需方(乙方)____________________________________

　　地址：____________

　　邮码：____________

　　电话：____________

　　法定代表人：____________

　　职务：____________

　　根据国家现行收购棉花政策，经双方协商一致，签订本合同，共同遵守执行。

　　第一条订购的棉花名称、品级、数量、质量、单价、总价款

　　品种品级数量(公斤)质量要求单价(元)总价款(元)

　　第二条交货方式、期限

　　1.甲方自行送货。

　　2.交货期限：________年____月____日至____月____日

　　3.交货地点：________________________________________

　　第三条验收方法

　　按照交货的时间与地点，取样验收。

　　第四条预付款

　　乙方于________年____月____日前向甲方支付定金____元(不超过预购货总金额的25%)

　　第五条付款日期及结算方式

　　交货之日即结算，以下两种方式由甲方自愿选择：(1)当面交付现金;(2)通过银行转帐。

　　第六条乙方每收购50公斤皮棉按*价奖售标准化肥____市斤给甲方，边收购边兑现。

　　第七条乙方收购籽棉，根据甲方的意愿，按国家政策规定返售棉籽____市斤(或棉油____市斤、棉饼____市斤)

　　第八条甲方的违约责任

　　1.甲方未按合同订购的数量、品种、品级交售，应向乙方偿付两倍的预购定金(按未交售部分)和少交部分的总价值____%的违约金。

　　2.甲方未按合同规定期限交售，每逾期10天，应向乙方偿付迟交部分总价值____%的违约金。

　　第九条乙方的'违约责任

　　1.乙方拒收甲方按合同交售的棉花，应赔偿甲方的运输费用，并向甲方偿付拒收部分总价值____%违约金。

　　2.乙方未按国家规定标准依质论价，压级压价，应赔偿甲方的实际损失。并偿付压价部分总价值____%的违约金。

　　3.乙方未按合同规定奖售标准化肥和返售棉籽，甲方可以拒绝交售订购棉花，或由乙方按____________________办法赔偿甲方的损失。

　　第十条不可抗力

　　1.甲方因严重自然灾害造成棉花欠收，确实无力全部或部分履行合同，不负违约责任。

　　2.乙方因不可预见的不可抗力原因，确实无力全部或部分履行合同，不负违约责任。

　　第十一条本合同如有未尽事宜，由双方约定。

　　第十二条本合同执行中如发生争议，由双方协商解决，如协商不成，可由人民法院判决。

　　第十三条本合同于________年____月____日在____签订;有效期至________年____月____日。

　　第十四条本合同一式二份，双方各执一份。

　　甲方：________________________代表：________(签名)

　　________年____月____日

　　乙方：________________________代表：________(签名)

　　________年____月____日

　　棉花订购合同 10

　　供方（甲方）：____________________________________

　　地址：____________ 邮码：____________ 电话：____________

　　法定代表人：____________ 职务：____________

　　需方（乙方）：____________________________________

　　地址：____________ 邮码：____________ 电话：____________

　　法定代表人：____________ 职务：____________

　　根据国家现行收购棉花政策，经双方协商一致，签订本合同，共同遵守执行。

　　第一条 订购的棉花名称、品级、数量、质量、单价、总价款

　　第二条 交货方式、期限

　　1.甲方自行送货。

　　2.交货期限：________年____月____日至____月____日

　　3.交货地点：________________________________________

　　第三条 验收方法

　　按照交货的时间与地点，取样验收。

　　第四条 预付款

　　乙方于________年____月____日前向甲方支付定金____元（不超过预购货总金额的 25％）。

　　第五条 付款日期及结算方式

　　第六条 乙方每收购50公斤皮棉按*价奖售标准化肥____市斤给甲方，边收购边兑现。

　　第七条 乙方收购籽棉，根据甲方的意愿，按国家政策规定返售棉籽____市斤（或棉油____市斤、棉饼____市斤）。

　　第八条 甲方的违约责任

　　1.甲方未按合同订购的数量、品种、品级交售，应向乙方偿付两倍的预购定金（按未交售部分）和少交部分的总价值____％的违约金。

　　2.甲方未按合同规定期限交售，每逾期10天，应向乙方偿付迟交部分总价值____％的违约金。

　　第九条 乙方的违约责任

　　1.乙方拒收甲方按合同交售的棉花，应赔偿甲方的运输费用，并向甲方偿付拒收部分总价值____％违约金。

　　2.乙方未按国家规定标准依质论价，压级压价，应赔偿甲方的实际损失。并偿付压价部分总价值____％的违约金。

　　3.乙方未按合同规定奖售标准化肥和返售棉籽，甲方可以拒绝交售订购棉花，或由乙方按____________________办法赔偿甲方的损失。

　　第十条 不可抗力

　　1.甲方因严重自然灾害造成棉花欠收，确实无力全部或部分履行合同，不负违约责任。

　　2.乙方因不可预见的不可抗力原因，确实无力全部或部分履行合同，不负违约责任。

　　第十一条 本合同如有未尽事宜，由双方约定。

　　第十二条 本合同执行中如发生争议，由双方协商解决，如协商不成，可由人民法院判决。

　　第十三条 本合同于________年____月____日在____签订；有效期至________年____月____日。

　　第十四条 本合同一式二份，双方各执一份。

　　甲 方：________________________

　　代 表：________ （签名）

　　________年____月____日

　　乙 方：________________________

　　代 表：________ （签名）

　　________年____月____日

订购合同（精选二十篇）（扩展4）

——订购合同 (菁华10篇)

订购合同1

　　甲方：

　　乙方：

　　为保护甲乙双方的合法权益，根据《中华人民共和国合同法》的有关规定，经友好协商，甲乙双方一致同意签订本合同，并共同遵守合同各项条款。

　　一、货物清单及价格

　　产品名称、型号规格、颜色、单位、数量、价格等详见：“报价单”。

　　二、合同金额及付款方式

　　1.本合同产品的总金额已包括包装费、运输损耗费、保险费、制作加工损耗费、装卸费、税金、利润等乙 方应承担的一切费用。

　　2.货到验收合格后，甲方在30个工作日内以支票方式付款;同时乙方提供与支票金额相同的正式发票。

　　三、技术要求说明

　　乙方提供所需货物的品牌、规格、数量及单价，应按甲乙双方认可签名确认的合同及样品为准。(样品由 甲方妥善封存，以便验收)。

　　四、交货方式

　　1.交货日期：___________________

　　2.交货地址：北京市朝阳区建国路乙108号

　　3.联系人：张志坤 采购部经理

　　4.联系电话：(86-10)65678100

　　五、货物运输及验收

　　1.乙方免费送货。

　　2.甲方验货并签收。

　　六、售后服务

　　1.乙方承诺对所收获物将严格按照厂家的售后服务标准实施“三包”服务。

　　2.本厂产品质量保证期为三个月，在此期间除人为因素外，如产品出现大小不同、断底、断棒、断面、 掉跟等质量问题，乙方视具体情况负责“包修、包换、包退”。

　　3.质保期为半年。

　　七、违约责任

　　1.甲方责任：

　　1)甲方逾期付款的，每日按照合同总金额的千分之五向乙方支付违约金。

　　2)甲方无故拒绝接受符合合同约定货物的(包括甲方中途退货)，视为甲方单方违约，应向乙方支付拒 收部分(或中途退货部分)货款的百分之十五作为违约金。

　　2.乙方责任：

　　1)乙方逾期交货的，每日按照合同总金额的千分之五向乙方支付违约金。

　　a)甲方要求变更或补充订货合同的;

　　b)因自然灾害等不可抗力的影响;

　　c)乙方提出书面延迟交货申请，与乙方协商并经同意延期交货及其他情况的;

　　d)如因甲方错误告知交货地点和联系人，致使乙方无法按时送达，乙方无须承担任何责任。

　　2)乙方交付的货物之规格、型号、数量、质量、包装经双方确认不符合合同规定的，甲方可以拒收并要 求乙方更换，因此所产生的一切费用均由乙方承担，同时，甲方有权保留追究乙方的一切经济及法律责任。

　　八、免责条款

　　1.不可抗力：

　　合作双方任何一方由于不可抗力的原因，不能履行合同时，应以书面形式及时向对方通报不能履行 或不能完全履行的理由，并应在十五日之内提供有关主管部门的证明。在发生不可抗力的情况下，应允许 延期履行、部分履行或者不履行合同，并可以免除责任。

　　2.本合同中，不可抗力是指不能预见、不能避免且不能克服的客观情况。

　　九、合同的生效和变更

　　1.本合同自双方签字盖章时生效，在合同执行期间，甲乙双方均不得随意变更或解除合同。

　　2.如一方确需变更合同，需经另一方书面同意，并就变更事项达成一致意见方可变更。

　　3.如若双方就变更事项不能达成一致意见，提议变更方应依本合同约定继续履行，否则视为违约。

　　十、争议的解决

　　在执行本合同过程中，双方如若发生争议，应先协商解决，协商不成时，任何一方均可以向乙方法院 所在地人民法院提起诉讼。

　　十一、其他

　　本合同一式肆份，甲乙双方各执两份，具有同等法律效力。

　　甲方： 乙方：

　　盖章： 盖章：

订购合同2

　　买方：_______合同编号：________

　　签订地点：________

　　卖方：_______ 签订时间：________

　　买卖双方在*等互利、协商一致的基础上，经充分协商，就茶青订购事宜订立本合同。

　　一、茶青交售品种、数量、价格

　　卖方全年分春夏秋冬四季(另加雪片茶一季)向买方交售售青，其品种、数量、收购价格如下：

　　品种

　　数量

　　价格

　　备注

　　收购价格：买方以不低于如上表规定的保护价进行收购，具体收购价由双方于收购前按茶青等级和收购时市场收购价另行确定，但不得低于保护价。

　　二、收购时间与方式

　　买方须提前三天发出收购凭单，确定应交售的品种、数量。

　　三、包装要求

　　卖方按买方要求进行包装、运输。

　　四、买方责任

　　1.及时安排收购指标，发送收购凭单，按合同约定收购卖方所提供的茶青;

　　2.应当于收购当天自行或者委托检测机构对茶青质量进行检测;

　　3.以质论价，按收购标准进行验收，不压价、不少斤缺两。

　　4.定期派员无偿提供必要的茶叶田间管理、采收技术和病虫害防治等知识(包括发放宣传资料，集中培训，送科技下乡活动等)。

　　5.不得拖欠卖方的茶青款，按当天验收凭单足额发放茶青款(如遇特殊情况，其付款方式及期限由双方协商确定)。

　　五、卖方责任

　　1.不得在茶叶生产中使用国家禁止使用的高残留农药。

　　2.不得在采收前______天施下肥料、喷施叶面肥等。

　　3.按标准要求于当天上午9:00后至下午4:30前手工采摘鲜叶，并在采摘后_____小时内送达买方指定的地点。不得向买方提供雨天采收的茶青和隔天采摘的茶青。

　　六、买方违约责任

　　1.没有按时按量收购，造成茶青变质等损失，或故意压级压价，除赔偿卖方的损失外，应向卖方支付该批茶青总价值____%的违约金。

　　2.拖延支付茶青款，应参照银行关于拖延付款的规定，向卖方偿付违约金。

　　七、卖方违约责任

　　1.非因不可抗力，未完成当月合同总数量的90%，应向买方支付未完成部分茶青总价值_____%的违约金。

　　2.交售不符合质量安全标准的茶青，应按每百斤_____元向买方支付违约金。因此造**身伤亡，卖方应承担一切责任。

　　八、争议解决方式

　　本合同在履行过程中发生的争议由双方协商解决，如协商不成，按下列第_____种方式：

　　1.提交_______仲裁委员会仲裁;

　　2.依法向人民法院起诉。

　　九、其他约定事项：______。

　　十、本合同自双方签字盖章之日起生效。本合同未尽事宜，按照《合同法》等国家有关规定，经合同双方协商，作出补充规定附后。

　　本合同一式二份，合同双方各执一份;合同副本一份，送_____备案。

　　甲方：(签章) 乙方：(签章)

　　法定代表人：_____ 法定代表人：____

　　委托代理人：_____ 委托代理人：____

　　住所：___________ 住所：__________

　　身份证：_________ 身份证：________

　　电话：___________ 电话：__________

　　开户行：_________ 开户行：________

　　户名：___________ 户名：__________

　　帐号：___________ 帐号：__________

订购合同3

　　甲方（订货方）：

　　代表：

　　乙方（供货方）：

　　代表：

　　甲乙双方本着公*、自愿、互惠互利的原则，根据《中华人民共和国合同法》，经协商一致签订本协议。

　　一、协议的签订与公证方式

　　1、本协议中的网上公证*台特指由_________公证处运行、管理和维护的网上公证*台，甲乙双方共同遵守该公证处制定的有关规定与要求。

　　2、本协议及其相关联的合同等法律文件由甲乙双方通过国际计算机互联网（以下简称互联网）各自使用由_________市公证处审核发放的电子证书（用以表明和确定各方身份），在网上直接签订。

　　3、_________市公证处的网上公证*台，通过对签约双方或多方使用电子证书的验证，对各方的签约行为进行实时公证——核发公证编号，并将公证编号及签约内容存储备案；同时将公证编号通过互联网实时反馈给各签约方。

　　4、_________市公证处的互联网网址为：_________。

　　二、本协议的基本内容

　　1、甲方通过其经营的_________网站将乙方合法商品对外进行出口销售。

　　2、乙方通过互联网经网上公证*台公证向甲方提交在_________网中销售的合法商品信息，确定本协议的年交易规模（年度交易总金额上限），确定单项商品的年度交易总量。

　　3、甲方基于本协议接受乙方使用电子证书提交并经过公证的《商品报价单》的全部内容和对已经提交给甲方的商品信息的修改内容，甲方在使用或公布该内容时，不能对乙方提交内容进行任何修改加工（甲方只使用乙方提交的最新内容）。

　　4、乙方通过互联网对已经提交给甲方的商品信息进行修改，并对修改结果使用电子证书加以确认。

　　5、乙方在签署《新商品出口商品订货协议》时，以确认书的方式做出承诺，对甲方基于本协议及乙方《商品报价单》产生的《订货商品订单》以下简称《订单》和《订货商品订单生效书》以下简称《生效书》予以全部接受，并出具《订货商品订单确认书》以下简称《确认书》（该确认书随本协议统一签名公证生效，不再单独签名公证）。

　　6、《新商品出口商品订货协议》文本部分、《订货商品订单》、《商品报价单》、《订货商品订单确认书》、《订货商品订单生效书》共同构成本协议，上述文件不可分割并具有同等的法律效力。

　　7、甲、乙双方只执行由《生效书》确认生效的《订货商品订单》。

　　三、担保条款

　　1、甲方委托_________（以下简称_________公司）为甲方向乙方提供供货方交易保证金担保，由_________公司向乙方出具《新商品出口商品交易履约交易保证金担保单》。

　　2、甲方委托_________公司为甲方向乙方提供付款担保，由_________公司向乙方出具《新商品出口商品交易履约付款担保单》。

　　3、_________公司仅对《订货商品订单》项下批量采购提供付款担保，对样品采购不提供担保。

　　4、_________公司对《订货商品订单》项下商品的质量及质量问题引起的付款纠纷不予担保。

　　5、_________公司《_________网出口商品交易履约交易保证金、付款担保条款》作为本协议附件随本协议统一由乙方签名公证，不再单独签名公证。

　　四、产品质量责任条款

　　1、乙方在_________网中销售的出口商品质量必须是符合质量标准（国家标准）的合法商品（产品）。

　　2、乙方承诺承担由于其产品质量出现问题时给甲方所造成的全部损失。

　　五、货物交割方式及公路货物运输保险

　　1、甲乙双方约定：乙方按《订单》将甲方购买的商品委托当地_____货运有限公司（以下简称____公司）完成商检、出口报关手续后进行出口运输。乙方将货物交____公司后，填写《新商品出口货物发运交割单》（简称《交割单》）并签章，乙方对《交割单》上所载明的商品数量和品种等信息的真实性负责。

　　2、上述出口报关费用、商检费用、运杂费等费用由乙方承担。

　　3、乙方将对本合同所售货物进行适当完全的包装，以适于长距离的远洋或内陆运输，能够很好地保护货物，防止潮湿、湿气、震动、生锈、粗暴处理。乙方对由于其不适当或不良的包装所导致的任何破坏和损失负责。

　　4、乙方须用不褪色的油漆在每个运输包装物上标明本合同的合同编号，并标出包装号码、尺寸、毛重、净重，以及本面向上、小心轻放、切勿受潮等装运标志。

　　5、乙方在装运期限前以传真方式告知甲方运输包装的尺寸、毛重、净重、包装材质等信息。

　　6、乙方同意由*人民保险公司_________市分公司为乙方出口的货物提供从乙方工厂或货物所在地至货物出口启运港口的公路货物运输保险（保险条款按*人民保险公司现行条款执行），该保险受益人为乙方，甲方为投保人，保险费由甲方承担，保险单自乙方将出口货物交给当地中货公司后____个工作日内由甲方邮寄给乙方。

　　六、退税条款

　　1、本协议中的退税款是指出口商品符合我国现行出口退税政策规定，由甲方在_________市国家税务局办理退税事宜，并已取得的退税款。

　　2、甲方在取得退税款前不向乙方垫支退税款。

　　3、甲方不承担因国家出口退税政策变更导致的无法取得退税款责任。

　　4、出口业务取得的每笔出口退税款项，由甲方扣收该____%部分后将所剩款项汇入乙方账户。

　　七、交易保证金条款

　　1、为保证本协议的执行，乙方按其确定总交易额的____%交纳交易保证金。

　　2、该保证金汇款时必需在银行单据上注明本协议编号，否则视为无效汇款。

　　3、该保证金使用期限和本协议有效期限相同，期间产生的银行利息（企业活期存款利息）归乙方所有，本协议自然结束或提前终止后随同交易保证金余额（本协议有效期限内乙方发生违约，甲方将扣罚相应的.交易保证金）一次退还乙方。

　　4、乙方交易保证金循环使用，可根据业务需求追加交易保证金。

　　5、本协议签订后____个工作日内，乙方应将交易保证金汇至由_________有限公司提供担保的交易保证金账户。

　　八、交易费用、货款条款

　　1、乙方同意向甲方支付《订货商品订单》货款总额____%的金额作为交易费用。

　　2、甲方在规定时间内为符合第九条付款及付款期限条款约定的付款条件的《订货商品订单》向乙方支付该《订单》货款总额____%的货款（扣除____%的交易费用；如乙方发生违约按违约处理条款处理）。

　　3、甲方支付给乙方货款的结算方式

　　（1）境外购买方支付给甲方《订货商品订单》项下的货款为_________美元。

　　（2）以上货款汇入甲方账户后按国家外汇管理规定结汇**民币。

　　（3）甲方将以上结汇后的人民币货款按约定汇入乙方指定货款账户，该账户同以下九、付款及付款期限条款中的相应条款。

　　九、付款及付款期限条款满足以下条件甲方即向乙方履行付款义务，将货款汇至乙方注册资料中提交的银行帐号：

　　1、乙方按甲方《订货商品订单》要求约定的地点、期限、商品品种（指商品品名、规格、型号，以下同）、数量发完成全部货物出口发货手续，如因承运人原因（车、船期变化）而导致交货期限变化，乙方的交货期则以甲方传真给乙方的交货期限变更通知书为准。

　　2、甲方收到乙方增值税发票等相关单据（见本协议票据条款）。

　　3、甲方的境外订货方在异议期内没有提出异议及索赔要求。

　　4、甲方的付款期限为____公司《新商品出口货物发运交割单》载明交割日期____天后的____个工作日内。

　　十、票据条款

　　1、乙方在甲方付款期限前___至____天将每笔《订单》全部的增值税票、当地国税机关出具的缴款证明，以EMS特快专递方式寄至新商品公司。乙方须在增值税票右上角空白处注明相应的《订单》编号，否则将被甲方作无效增值税票退回。

　　2、乙方应保存中货公司《新商品出口货物发运交割单》，以备核查。

　　十一、违约处理条款

　　1、乙方未按《订单》的约定发货（包括因乙方未及时下载甲方《订单》和《生效书》而造成的未发货），视为乙方违约，乙方同意甲方从乙方已交纳的交易保证金中按《订单》货款金额的_____%扣收违约罚金，判断乙方是否违约的标准为*人民保险公司_________市分公司出具的保险理赔协议中确认的发货地点、期限、商品品种、数量。

　　2、甲方付款期限内未将符合付款及付款期限条款的《订单》货款付给乙方（以付款单据上的银行付款戳日期为准），乙方有权要求_________公司承担担保责任，_________公司除支付《订单》货款总额对应的____%货款项外，再支付货款总额_____%的违约金给乙方作为赔偿。

　　3、因乙方原因未按《订货商品订单》内容及约定发货而造成甲方商业利益受到损失，除扣收《订货商品订单》货款金额____%的违约金外，乙方还应赔偿甲方商业利润受到的损失部分。

　　4、乙方在《订单》约定发货日期之后发货，仍然视为违约，如果《订单》的境外购买方不接收乙方货物，乙方无权获得相应的货款，并自行处理货物，产生的费用由乙方承担；如果《订单》的境外购买方接收乙方货物，乙方仍可获得《订单》一定比例的货款，《订单》货款金额____%的违约罚金仍从乙方已交纳的交易保证金中扣收，乙方可获得货款的支付比例、时间由甲方确定。

　　5、由于乙方发生违约，甲方的境外购买方拒绝接受货物或退货时，甲方可协助乙方将货物运回，相关运费等费用由乙方向甲方提前支付。

　　6、乙方同意，判定乙方未按《订单》约定的发货地点、期限、商品品种、数量供货的行为是否违约的依据是*人民保险公司_________市分公司出具的《理赔通知单》。

　　十二、协议终止条款

　　1、乙方履行完甲方已发出且生效的全部《订单》约定的交货义务后，根据乙方要求可终止本协议。

　　2、当乙方发生多次违约或多次因商品质量问题，给甲方或境外订货方客户造成损失时，甲方有权单独终止本协议。

　　3、本协议有效期限到期，如甲乙双方不再续签，本协议自然终止。乙方仍须履行协议终止之日前生效的《订单》约定的交货义务。

　　十三、其他条款

　　1、乙方

　　（1）使用_________公证处的电子证书通过甲方_________网向甲方提供供货商品的基本信息——《商品报价单》（包括商品名称、商品品牌、商品规格型号、产品说明、商品交货港口即最*一个可通过_________货运有限公司完成报关交货的一个港口、该商品离岸单价（批量采购价）、商品样品全球统一单价（以美元报价，包含*邮政EMS国际货品特快专递为方式的样品邮寄费、商品最低起批量等信息）等资料。《商品报价单》与本协议具有同等的法律效力。

　　（2）乙方完成网上报价后必须把所报商品的彩色照片寄给甲方，在照片背面应标明该商品的厂家生产编号、名称、规格供等信息，注明供货商注册编码，并加盖合同章或公司章。

　　（3）乙方在寄出样品后____日内，保证其销售的货物与该样品具有相同的质量品质，否则甲方有权依此向乙方提出质量异议索赔。

　　（4）乙方有责任每天通过国际计算机互联网访问_________网站并及时下载《订单》和《生效书》；由于未及时下载而导致乙方发生违约，此责任由乙方自身承担。

　　（5）如乙方未按《订单》约定的地点、期限、商品品种、数量向_________货运有限公司交货，则视为乙方违约。

　　（6）乙方有权对甲方发布的乙方商品信息即该信息（包括基本信息、价格信息等），进行修改并电子签名经网上公证*台公证后提交供甲方发布。

　　（7）乙方对其供货商品进行调价后一小时内，仍接受以甲方采用调价前价格向乙方递交的《订单》。

　　（8）如果乙方有网站，应该将在_________网销售的商品在乙方网站上加以宣传，在宣传时要标明该商品在_________网的销售编号（应用码）。

　　2、甲方

　　（1）甲方按乙方交纳保证金中可用金额确定单笔《订单》货款金额。

　　（2）在取得退税款前不向乙方垫支退税款。

　　（3）甲方不承担因国家出口退税政策变更导致的无法取得退税款责任。

　　（4）同意乙方为宣传双方企业、销售其自身产品对甲方_________网站进行善意链接。

　　（5）新商品公司转交给乙方相关境外买方索赔凭证（索赔书、境外公证机构出具的相关证明、*人民保险公司_________市分公司的《理赔通知书》）。

　　（6）对于乙方因数量和品种不符而发生赔付的部分商品的处理方式由甲乙双方商议解决，如乙方同意支付相关退货费用甲方可协助乙方办理有关退货事宜。

　　（7）乙方对外办理贸易融资时，可向甲方提出书面申请，经甲方审核同意并出具书面意见书，将该《订单》项下的货款支付给乙方的指定收款人。

　　（8）乙方如需甲方提供书面的《新商品出口商品订货协议》、《订货商品订单》、《生效书》等文件，可向甲方提出书面申请，甲方将上述电子文件打印并盖章后交寄乙方。

　　3、样品订购：基于本协议甲方订购乙方商品的样品时，甲方向乙方发出《样品订购清单》由甲方发布在_________网站上由乙方下载后，乙方按《样品订购清单》内容要求以甲方名义邮寄样品给甲方境外的买方，为保证交易顺利进行及甲乙双方和境外买方的共同利益，乙方应采用*邮政EMS邮件快递方式邮寄样品，甲方凭乙方提供*邮政EMS样品邮寄凭证（应注明新商品样品清单编号）、商品销售发票向乙方付款，按人民币结算（按*工商银行当日公布的人民币对美元现汇买入价折算）。

　　十四、本协议发生争议时由甲乙双方友好协商解决。如争议无法协商解决，通过甲方所在地人民法院依法进行处理。

　　十五、本协议自甲乙双方对其电子签名并取得公证编号时起生效，有效期_____年。

　　甲方（订货方）（盖章）：

　　代表（签字）：

　　_________年____月____日

　　乙方（供货方）（盖章）：

　　代表（签字）：

　　_________年____月____日

订购合同4

　　合同编号：

　　提示：种植方应事先就产品种植及收购条件、要求的合理性向农业技术指导部门咨询，并认真分析将来可能面临的市场风险，理性判断，慎重签约。

　　收购方(甲方)：_______________________________________________________

　　种植方(乙方)：_______________________________________________________

　　根据《中华人民共和国合同法》和《农产品质量安全法》规定，甲乙双方在乎等、自愿、公*、诚实信用的基础上，就太空白莲种植收购有关事宜达成如下协议。

　　第一条 产品基本要求：

　　产品名称

　　品种规格

　　产地

　　等级

　　单位

　　数量

　　价格/保护价

　　总金额

　　(元)

　　合计人民币金额(大写)：万 仟 佰 拾 元 角 分

　　第二条 质量要求：1、内在质量：太空白莲应符合gbl8406-20xx《农产品质量安全法》标准提出的无公害要求。

　　2、外观质量：通心莲色白、无虫害、干燥、无瘪粒、通心率要求100%，破碎莲子应在千分之二以内，每500克(1市斤)莲子粒数要求在520540粒之间。

　　第三条种子提供方式为(□甲方提供;□乙方自备)，提供种子的数量、时间和方式为：________________________。种子应满足的条件为：_______________;对种子验收的方式为：___________________。种子价格为元/__________(单位)，合计：__________元，种子价款结算方式为□甲方于______年____月____日前一次性付清;□于交货时抵扣收购款。

　　第四条收购保证金：甲方□是/□否在______年____月____日前向乙方支付收购保证金_________元。交货时保证金应(□抵作收购款/□返还甲方)。保证金支付后，因甲方违约解除合同的，保证金不予退还;因乙方违约解除合同的，乙方应双倍返还保证金。

　　第五条 种植具体要求及对乙方的技术指导与培训：甲方负责提供莲子种植技术、施肥、病虫防治。

　　第六条 包装标准及费用承担：_________________________________________。

　　第七条 超欠幅度损耗及计算方法：_____________________________________

　　______________________________________________。

　　第八条 收购运输办法由乙方送到甲方指定的收购点或工厂投售点。

　　第九条检验方法：_____________________;检验时间：________________;检验地点：__________________________________。

　　第十条 结算方式及期限：___________________________________________。

　　双方约定保护价的，当交货时市场收购价格低于保护价时，以保护价为准;市场收购价格高于保护价时，双方可协商上调价格。

　　第十一条 违约责任：

　　1、甲方迟延支付收购款的，应当每日按照迟延部分价款______%的标准向对方支付违约金。

　　2、乙方交付的产品不符合约定要求的，甲方有权要求补足、换货或退货，由此发生的费用由乙方承担;但甲方应在______日内书面通知乙方，否则乙方有权拒绝甲方的要求。

　　3、甲方未按约定收购符合要求的产品的，应承担由此给乙方造成的损失。

　　4、__________________________________________________________________。

　　第十二条 因发生自然灾害、重大疫情等不可抗力的，经核实可全部或部分免除责任，但应当及时通知对方，并在合理期限内提供证明。

　　第十三条 合同解除条件：______________________________________________

　　_________________________________________________。

　　第十四条争议解决方式：本合同项下发生的争议，由当事人双方协商或申请有关部门调解解决;协商或调解不成的，依法向人民法院提起诉讼，或按照另行达成的.仲裁条款或仲裁协议申请仲裁。

　　第十五条本合同自双方签字盖章之日起生效。本合同一式_________份，甲方________份，乙方_______份，_______，_______份，具有同等法律效力。

　　第十六条 其他约定事项：____________________________________________。

　　收购方(签章)： 种植方(签章)：

　　住所： 往所：

　　法定代表人： 法定代表人：

　　委托代理人： 委托代理人：

　　电话： 电话：

　　签订时间： 签订时间：

　　签订地点： 签订地点

订购合同5

　　甲方：

　　乙方：

　　为了增强甲乙双方的责任感，加强经济核算，提高经济效益，确保双方实现各自的经济目的，经甲乙双方充分协商，特订立本合同，以便共同遵守。

　　交货细则：

　　1、乙方在收到此货款后在1个工作日内将产品发出。

　　2、产品货到甲方后，如果发现产品存在品种、型号、规格、外形、性能、质量方面的问题，可于货到三个工作日内向乙方提出书面异议。乙方在接到甲方书面异议后，经查证属实，会对存在问题的产品进行退换的处理。

　　3、甲乙双方的任何一方由于不可抗力的原因不能履行合同时，应及时向对方通报不能履行或不能完全履行的理由。执行本合同发生争议，由当事人双方协商解决。协商不成，可向人民法院起诉。在合同执行期内，甲乙双方均不得随意变更或解除合同。

　　4、合同如有未尽事宜，须经双方共同协商，作出补充规定，补充规定与本合同具有同等效力。本合同一式二份（传真件有效，需双方盖章后回传才正式生效），甲乙双方各执一份。

　　甲方（章）： 乙方（章）：

　　地 址： 地 址：

　　开 户 行： 开 户 行：

　　户 名： 户 名：

　　帐 号： 帐号：

　　联系电话： 联系电话：

　　传真： 传真：

　　委托代理人： 委托代理人：

订购合同6

　　购货方（甲方）： 项目地址：

　　供货方（乙方）： 地址：

　　按照《中华人民共和国合同法》的原则，结合有关规定以及本项目具体情况，为了增加供需双方的责任感，加强经济核算，提高经济效益，确保双方实现各种的经济项目，经供需双方充分协商，特订立本合同，以便共同遵守。

　　一、产品名称、规格、单位、数量、金额：

　　二、送货日期

　　自签订合同起 ，以定金到账为准，20天到货。

　　三、付款方式

　　甲方应于合同签订后支付订单的30%作为预付款，汇到乙方指定账户，款到后合同生效，乙方开始安排生产事宜；货到现场再付总货款的30%，剩余35%货款于20xx年3月31日前付清，质保金5%质保期一年。

　　四、合同相关事宜：

　　1、此门为免漆吸塑复合门；

　　2、乙方免费送货上门；如需乙方安装；安装费另付（50元/ *方）。

　　3、甲方选定的色板颜色与实物颜色有轻微色差属于正常范围。

　　4、因木门属于定制产品，合同签订后甲方需交纳木门定金。合同确认的门型、颜色不得更改。

　　5、乙方将产品运至施工现场后，甲方需及时验收确认，验收标准按照行业规范标准。

　　6、乙方产品质量保证为以下几点：木门不变形、不开裂、不起泡。如有其它质量问题，乙方概不负责。

　　7、以上木门价格包含运输。

　　8、货款到账后下单定制。

　　9、本合同一式两份，甲方一份、乙方一份。经甲乙双方签字确认后，立即生效。

　　甲方：（盖章）

　　法人签字：日期 ：

　　乙方：（盖章）

　　法人签字： 日期 ：

订购合同7

　　甲方(购方):

　　地 址：____________ 邮码：____________ 电话：____________

　　乙方(供方)：

　　地 址： 邮码：____________ 电话：____________

　　经甲乙双方充分协商，特订立合同，以供双方共同遵守。

　　第一条 蔬菜交售品种、数量、质量及付款方式

　　1.乙方向甲方交售礼品蔬菜23箱，其中，每箱菜品统一规格为：荷兰豆、芹菜、西兰花、沙窝萝卜、黄瓜、佛手、彩椒、韭菜、豆角、鲜蘑、蒜薹、高山娃娃菜、小西葫、胡萝卜、西红柿、紫甘蓝，金额为118元/箱，重量15-16斤；总金额与实际订货量为准；

　　2.发货前7天预付50%货款，其余待甲方确认甲方所提供的送货客户信息上的客 户全部收到菜品后后支付剩余50%货款，但最长不得超过3天；

　　第二条 预计订货期限

　　预计订货期限为20xx年01月＿日。

　　第三条 甲乙双方的权利义务

　　1. 甲方送货前一周提供须乙方送货客户信息，乙方负责根据甲方提供的送货信 息与客户沟通送货时间、地点，准确及时送达；如遇问题，及时与甲方联系 协商解决；

　　2.乙方评定蔬菜等级要按照国家规定的质量标准，不得任意压级压价。

　　3.甲方对交售的不合规格的蔬菜，有权拒收，但必须对乙方认真说明理由。

　　4.甲方完成向甲方承付菜款后，有权自行销售。

　　5、如因乙方原因造成甲方客户

　　6.如因乙方送货人员与甲方客户送货当中沟通不当，造成拒收或延误，乙方负责 根据客户需要再次派送，知道客户满意签收。

　　第四条 违约责任

　　1.合同签字生效后，甲乙双方不得随意更改，否则造成的经济损失由违约方承担。

　　2.甲方如拖延支付乙方菜款的时间，应按银行关于拖延付款的罚款规定，向乙方偿

　　付违约金。

　　3.如确因乙方原因造成的菜品损失、乙方应无条件免费为甲方提供符合规定的礼品菜。

　　第五条 不可抗力

　　如因不可抗力的自然灾害造成蔬菜生产的损失，不以乙方违约论。

　　第六条 其他约定

　　本合同自甲乙双方签字之日起生效。

　　第七条 本合同正本一式二份，甲乙双方各执一份。

　　甲 方：________________________

　　代表人：________________ 年 月 日

　　乙 方：________________________

　　代表人：________________ 年 月 日

订购合同8

　　甲方：_______________________

　　法人代表：___________________

　　电话：_______________________

　　传真：_______________________

　　联系人：_____________________

　　职务：_______________________

　　手机：_______________________

　　电子邮件：___________________

　　地址：_______________________

　　邮编：_______________________

　　乙方：___________________公司

　　电话：_______________________

　　传真：_______________________

　　网址：_______________________

　　电子邮件：___________________

　　银行电汇：___________________

　　户名：_______文化传播有限公司

　　开户行：_____________________

　　账号：_______________________

　　根据中华人民共和国合同法及相关法律，甲方和____________网络信息技术有限公司(以下简称乙方)经协商达成以下协议：

　　一、甲方向乙方订购以下服务：

　　研究报告名称：__________

　　□纸介版□电子版(光盘)□纸介版+电子版

　　二、服务费用与付款

　　1.甲方订购乙方研究报告，于_______年____月____日通过银行转账支付乙方研究报告的费用为____________________元，人民币(大写)￥________元。

　　2.乙方收到甲方款项后在_____个工作日内通过特快专递将报告送达甲方办公地，快递费用由乙方支付，有e-mail电子版的_______天发送到甲方邮箱。

　　3.乙方保证该报告中的数据来源属实，评价客观。若所售出的报告有任何印刷或装订上的质量问题，由乙方负责解决。

　　三、乙方产品拥有自主知识产权，甲方不得在未经乙方同意的情况下将本报告全部或部分内容转让、出售。

　　四、本协议一式两份，具有同等法律效力。未尽事宜由双方协商解决。

　　甲方：(公章)______________

　　代表：(签字)______________

　　乙方：(公章)______________

　　代表：(签字)______________

　　签订时间：_____年___月____日

订购合同9

　　甲 方（需方）

　　乙 方（供方）

　　甲方 项目施工需要向乙方采购钢材。根据《中华人民共和国合同法》及有关法律、法规，甲、乙双方本着*等互利的原则友好协商，达成以下合同条款：

　　一、产品品名、规格型号、数量及单价等

　　甲方向乙方采购的钢材总需求量为 吨（具体以实际交付数量为准）；其质量标准按国家标准执行：1、线材：GB/1499.1-20xx；2、螺纹钢：HRB335或 HRB400 GB/1499.2-20xx；3、圆钢：GB/1499.1-20xx；4、型材：具体品牌由甲乙双方另行协商。

　　二、包装标准

　　以钢厂的原厂包装为标准。

　　三、钢材采购计划、交货地点

　　钢材采购数量和品规以合同甲、乙双方确认的甲方采购计划为准。甲方每月 日之前以书面形式向乙方提供盖有甲方公章的下月度需求计划，具体分批次需求计划须提前三天以书面形式报至乙方，双方指定人员签字确认后生效。乙方按照双方确认的甲方采购计划将钢材送至项目所在地工地。乙方货到工地后甲方应随时派人验收（当天应完成验收）

　　四、运输、装卸及费用负担

　　乙方负责送货至甲方项目工地，所送钢材的出库吊装费、运输费均由乙方承担，加入货物单价一并结算。货到工地卸车及其费用由甲方负责承担，货到工地后的一切风险由甲方承担。

　　五、钢材的验收标准与计量方式

　　线材、螺纹钢、圆钢采用 磅计 验收，按过磅计量交货，甲方可复磅，磅差在正负0.3%以内（含0.3%），以乙方仓库出库计量为准。超出0.3%，按甲方的磅重为准。

　　六、钢材配送、验收、签收

　　乙方指定 负责钢材配送服务，（身份证号码： ）

　　手机： ；甲方授权本公司工作人员 （身份证号 码： ）手机： ，负责钢材收货、验收、签收、价格确认，签收时该工作人员应出示身份证件。甲方安排其他工作人员收货时，应向乙方提交甲方出具的加盖其公章的授权委托书或者由甲方直接在收货单上加盖公章。凡是签收员签字认可的送货单，均视为甲方认可的有效结算凭据，乙方以此送货单与甲方结算钢材款。钢材运至指定的收货地点时，甲方应及时办理相关交接手续，钢材运至指定的收货地点之日起货物毁损、灭失由甲方负责。

　　七、价格、结算方式及付款期限、付款方式

　　1、价格：螺纹钢、盘螺、线材以供货当天“我的钢铁网”当日 市场螺纹钢、盘螺、高线价格行情列表中对应钢厂及品规单价作为价格；每逢星期六按前一日的结算单价执行，星期日按后一日的结算单价执行；遇单品规缺货或少货，按备注栏中加价执行；遇涨随涨，遇跌随跌；垫资利息从到货当日开始，按月息 计算。

　　2、货款的结算方式及付款期限、价格格、逾期加价款；

　　结算方式及付款期限：

　　A：现款部分乙方货到甲方工地验收合格后，按第七条第1款价格格在1日内支付乙方货款。

　　B：垫资部分甲方须在 年 月 日办理付款手续，在 天内支付乙方全部货款及垫资利息。

　　C：逾期加价款：逾期未能付清，除收取正常垫资利息外，按每天每吨5元加收，直至付清全部货款为止。

　　D.因乙方报给甲方的钢材价格及交易价格未包含税金，其税金按甲、乙双方

　　交易额的17%由甲方承担，在甲方付清乙方全部货款并支付全部税金后由乙方向甲方出具发票。

　　3、付款方式：甲方以现金、转账方式付款。

　　4、如甲方不能按合同约定如期向乙方支付货款，乙方有权停止供货，由此引起的一切责任由甲方承担。

　　5、乙方为本项目钢材的唯一供货商，甲方不能以任何理由从其它渠道进货，否则乙方有权终止合同。

　　八、其它约定

　　1、如甲方工地停工，乙方有权解除合同，甲方应在乙方最后一次送钢材之日起 天内付清所有钢材款（含垫资利息加价款）

　　2、甲方计划、签收、对账等，加盖甲方印章或者该项目负责人 签字认可均有效。

　　九、本合同在履行过程中发生争议或未尽事宜，双方另行协商。协商不成时，均可向乙方人民法院提请诉讼。

　　十、本协议自甲、乙双方签字盖章之日起生效，合同有效期至本项目主体完工且所有款项付清止。本合同一式二份，甲乙双方各一份，具有同等法律效力。

　　（以下为合同签章页，无正文！）

　　甲 方（签章） 乙 方 （签章）

　　法定代表人或授权代表（签字） 法定代表人或授权代表（签字）

　　签订时间： 年 月 日

订购合同10

　　合同编号：___________ 签订地址：______________________

　　甲方（全称）：

　　乙方（全称）：

　　根据《中华人民共和国合同法》及有关规定，经双方友好协商，达成一致意见，签订本合同。

　　一、甲方委托乙方制作服装系列产品，具体规格型号、数量、单价及价格详见附后清单。

　　二、产品质量标准、特殊工艺要求及费用负担：

　　三、交货时间及方法：乙方收到甲方预付款 个工作日内交货，送达方式另行协商确定，交货时由甲方确认，并在乙方的送货单上签字。

　　四、验收标准及期限： 甲方自收货 日内按样衣标准进行验收。如有质量问题，应在此间提出，逾期由甲方自行承担。

　　五、包装要求及费用负担：

　　六、交（提）货方式地点：

　　七、交付定金预付款数额及时间：

　　八、结算方式及期限：甲方自收货 日内以现金或转帐的方式付清货款。

　　九、服务承诺：

　　1、产品交付使用一月内，如因乙方原因出现的产品质量问题，乙方负责调换、修改，费用由乙方负担。

　　2、本次批量生产之后，如甲方提出增补制作要求，在布料规格质量及价格与本次产品相同的基础上，乙方依样衣标准制作，经双方协商另签订合同。

　　十、违约责任：

　　1、乙方加工生产以甲方确认的样衣为准，中途如因甲方原因提出更换布料及款式、色彩等，由此产生的责任及费用由甲方承担并相应延长交货日期。甲方未按约定支付预付款，乙方可以不予制作并相应延长交货期限，直至甲方交付预付款后，按合同相应要求开始制作；甲方未按约定时间交付货款，甲方应按欠交货款的5%/月利率向乙方交纳违约金。

　　2、中途如因乙方原因提出的需要更换布料及款式、色彩等需征得甲方同意，否则由此产生的的责任及费用由乙方承担，如需延长交货日期，由双方另行协商。

　　十一、由于不可抗力灾害和确非一方本身的原因而不能履行合同时，可以免除违约责任。

　　十二、其他未尽事宜，甲乙双方协商解决。

　　十三、本合同一式二份，双方各执一份，自双方签字之日生效。交易完毕（含付清货款）本合同自行作废。甲方：（盖章） 乙方：（盖章）海南豪美职业装设计制造有限公司

　　法定代表人：（签字） 法定代表人：（签字）

　　委托代理人：（签字） 委托代理人：（签字）

　　联系地址： 联系地址：

　　联系电话： 联系电话：

　　开 户 行： 开 户 行：

　　帐 号： 帐 号：

　　签订时间： 年 月 日 签订时间： 年 月 日

订购合同（精选二十篇）（扩展5）

——签订购房合同

签订购房合同

　　在人民愈发重视法律的社会中，越来越多事情需要用到合同，签订合同能促使双方规范地承诺和履行合作。你所见过的合同是什么样的呢？以下是小编为大家收集的签订购房合同，仅供参考，希望能够帮助到大家。

签订购房合同1

　　在签定上述各项条款时，购房者尤其需要关注以下几项基本问题：

　　1、购房合同的各项内容要尽可能全面、详细，各项规定之间要避免相互冲突，尤其是不能与国家的政策法规相冲突;文字表述要清晰、准确;签订合同的买卖双方身份、责任要明确，如合同中的甲方(卖方)不能是代理商或律师楼，而应是项目立项批准文件的投资建设单位，也不能以上级主管单位或下属机构的名义签订合同，签字人应是法人代表本人或公司章程上授权的主要负责人。

　　2、合同上的项目名称，一定要与项目位置联系在一起，以免日后有出入。标明项目位置时，一定要具体、明确，如××市××区××街××号××花园××号楼××层××房。

　　房屋的户型、面积一定要标示清楚，建筑面积、使用面积及公用面积分摊原则等要明确说明。

　　3、房屋的档次和装修标准一般采用附件形式附在购房合同之后，这一内容的表述一定要详细、具体。如技术的等级、材料的品牌、内部设施的种类、负荷标准、供应能力等要一一予以说明。水、暖、电、通讯等设施，要说明安装到什么程度。

　　4、其它如付款方式、产权保证等都应详细、具体地加以说明。并对房屋整体结构、各部位配套设施及其部件的保修期给予明确规定。

　　5、违约责任的约定一定要对等，否则最终吃亏的是购房者。在购房合同中，一般承担违约责任的违约事项包括：签订认购书后，购房者不买房或要求换房，开发商不卖房或要求换房;购房者不按期付款;开发商不按期交房;面积变动超过约定幅度;房屋装修标准、质量不合要求，保修不到位;产权过户手续不全或不能按期办理。

　　看完房子以后，就要签合同了，现在一般的做法是在签署正式合同之前要先签一个认购书，然后再签正式合同。这里面的问题就更多了。

　　陷阱一：在认购书里没有注明因何种原因退房以及后果

　　购房者与开发商签订认购书后，就要交一定额度的定金，这是无可非议的。但有时购房者在交付定金后因种种原因得不到银行的贷款而无法购买该房产时，发展商一般都只退购房款而不退定金，理由是买家没有履行合同，所以没收定金。

　　对策：律师建议买家最好与发展商在协议中约定，若买家得不到贷款时，定金该如何返还或是否要扣除部分作为手续费等，这样就避免了很大的麻烦。

　　同时，开发商是没有权利没收定金的，这本身是没有法律依据的。

　　陷阱二：合同主体认定不明

　　购房者由于缺乏法律常识，往往会犯一些比较初级的错误。有时代表发展商签约的人并不是法人代表，或者合同上的开发商并不是该房产土地拥有者，这些都有可能产生问题。

　　另外，也有可能该项目是A公司开发的，实际上却是由B公司投资，作为买家还是应与A公司签约，否则也会带来一系列的麻烦，以后***手续会很麻烦。

　　对策：在签约前您最好查明代表发展商签字的人是否是法人代表，如果不是，则是否持有“授权委托书”。否则，这个人的签字是无效的，同时要注意合同上的公章，这样可以避免发展商推卸责任。

　　陷阱三：不要轻易在开发商提供的补充协议上签字

　　签补充协议在购房交易中很有必要。但是要提醒购房者的是，开发商提供的补充协议一定要看清楚。现在有的发展商在与客户签约时，会主动向客户出示一份补充合同，主要目的在于表明由于某些特定原因造成不能按期交房的免赔责任以及面积丈量误差率差异过大在哪些情况下能免赔。这是发展商为了保护自己在一些非人力能控制的情况下造成违约规避风险的一种方式。善良的购房者不要仅仅把开发商的免责条款都签了，而忘记保护自己的利益。

　　对策：看清楚补充协议的条款，最好的办法是找一个律师来帮你的忙。

　　陷阱四：“最短时间”与“最好”

　　合同是双方意思一致的表达。但是，实践中开发商往往会给购房者很多诸如“如果发生问题，在最短时间内解决”，“在装修材料上，选择最好的国外进口的”等一些看上去很诱人但没有实际意义的承诺。最短是多长时间，什么样的才算最好的?不知道。合同里出现这种模糊的概念时，法律也没有办法，因此产生的纠纷购房者根本打不赢官司。

　　对策：购房者一定要把每一个具体的时间、具体的地点、具体的材料以及开发商的口头承诺落实在合同里。

　　陷阱五：约定提前交纳部分费用

　　开发商是做商人的，而房地产开发又是一件对资金要求很高的行业。开发商面临资金压力是很正常的，但并不能以此为理由要求购房者提前交纳不该交的钱。而在合同或是补充协议中，开发商常会将一些不该预先交纳的费用写进去，要求购房者提前交纳，这是显失公*的。

　　比如有些发展商在尚未确定物业管理公司及服务标准、收费情况的前提下，就要求买家在预售契约中承诺接受物业管理服务，并接受相关约束，这就是对消费者的侵害。

　　对策——购房者应该将物业管理条款与预

　　陷阱六：卖方解除合同

　　在一些发展商制定的售楼契约或契约附件中，往往有这样的条款：“买方无故逾期付款，经卖方催告仍不支付欠款的，卖方可以解除合同并没 收买方全部已付价款。”

　　这显然是不公*条款，假如买家已经支付95%的价款，只剩5%的价款逾期未付，如果发展商以此为由，没收其已付95%的价款，岂非很不公*。况且，没收实际上是个行政处罚或刑事处罚行为，作为当事人一方的发展商并没有权利来没收他人的财物。

　　对策：依据《合同法》第四十条规定，本合同条款是无效条款。当然，还有其他一些类似的合同条款存在着这样的问题，购房者可以依据法律的规定来更好地维护自己的权益。

　　陷阱七：处理结果不明确

　　很多合同中常可以看到这样的条款，“应于××日前如何如何”，但是并没有约定如果没有在“××日前如何如何”后该怎样处理。这样，即使最后认定是开发商的过错，你也很难制裁他，最多是调解了事。

　　对策：购房者与发展商签署的合同中要明确对开发商如果没有履行承诺、不按设计图纸施工和达不到质量等级等等的处理办法，做到越详细越好。

　　陷阱八：以偏盖全

　　这里所说的以偏盖全是个泛指的概念。有时会出现这样令人哭笑不得的问题，开发商承诺卧室的玻璃是中空的，到了交房时发现卧室窗户只有下面的部分是中空，而上面却是普通玻璃等等。

　　对策：对于这类问题没有更好的解决办法，就是要把合同写得越细越好。不给开发商一点空隙。当然也需要购房者有非常广泛的建筑、建材方面的知识。

　　陷阱九：拒签补充协议

　　前面说了，开发商在签约时会主动出具一份对自己有利的补充协议，购房者同样也可以出具一份对自己有利的补充协议。最好将开发商在其广告宣传中的条款和楼书里关于装修、物业管理中的承诺都签进补充协议中，不要怕麻烦。举个简单的例子，你买的塔楼(或板楼)里有几部电梯，是否会全部同时开通，如果有不开的怎么办?不要小看这个问题，为了出面积、增利润，现在的高层住宅只安装几部电梯，而且*时还不全开，在上下班高峰时间极为不便，这种情况业主是否有权拒付部分电梯费呢?

　　但是，就像你可以拒签开发商的补充协议一样，开发商也同样可以拒签购房者的补充协议。这种现象在北京是很普遍的，特别是一些卖得很好的楼盘都是如此。

　　对策：不管开发商态度如何，购房者还是要争取这个权益。实在不行，又觉得没有把握，那就只好放弃了。

　　目前，商品房买卖合同一般都使用***和国家工商行政管理总局制订的《商品房买卖合同示范文本》。由于《示范文本》是**机关制订的，较好地*衡了开发商和购房人的权利和义务关系，因此，采用《示范文本》签订合同有利于保护购房人的合法权益。但购房人切不可认为采用《示范文本》就万事大吉，即使采用《示范文本》签订商品房买卖合同，购房人也应注意以下几个问题。

　　1、认购书问题

　　在目前商品房交易过程中，许多开发商在与购房人签订正式商品房买卖合同前，要求购房人签订认购书，交纳认购款。开发商要求购房人签订认购书一般两种情况：一种情况是开发商所销售房屋倘未取得预售许可证，以向内部职工认购的名义进行销售，俗称内部认购;另一种情况是开发商已取得预售许可证或者销售的是现房，开发商为购房人保留预订的房屋，作为交换，要求购房人签订认购书，并交纳一定数额的认购款，如果在规定的时间里，购房人不想购买该房屋，就可能无权要回所交纳的认购款。

　　第一种情况的认购书，由于我国《城市房地产管理法》和《商品房销售管理办法》都明确规定，在未取得预售许可证前，是不能预售商品房的，而依据我国《合同法》第52条的规定，违反法律和行政法规的强制性规定的合同无效，因此第一种情况的认购书在法律上是无效的。但最高人民法院于20xx年4月28日公布，将于20xx年6月1日起施行的《关于审理商品房买卖合同纠纷案件适用法律若干问题的解释》(以下简称《最高法院解释》)第2条规定：出卖人未取得商品房预售许可证明，与买受人订立的商品房预售合同，应当认定无效，但是在起诉前取得商品房预售证明的，可以认定有效。根据该条规定，在取得预售许可证之前所签订的认购书，如果开发商在购房人起诉前仍未取得预售许可证，该认购书肯定是无效的;如果开发商在购房人起诉前取得预售许可证，那么该认购书的地位将和开发商已取得预售许可证或者销售的是现房的情况一样，即和下面要讨论的第二种情况的认购书的性质相同。

　　第二种情况的认购书，需要看认购书是否满足了合同成立的要件，主要是看合同条款是否完备。《最高法院解释》第5条规定：商品房的认购、订购、预订等协议具备《商品房销售管理办法》第十六条规定的商品房买卖合同的主要内容，并且出卖人已经按照约定收受购房款的，该协议应当认定为商品房买卖合同，肯定具有法律效力。但是实践中大多数认购书都不具备《商品房销售管理办法》第十六条规定的商品房买卖合同的主要内容，这些认购书的法律效力如何?《最高法院解释》并未作明确规定，笔者认为不能从《最高法院解释》第5条的规定，反推出不具备《商品房销售管理办法》第十六条规定的商品房买卖合同主要内容的认购书，就必然没有法律效力。但是如果认购书仅规定了房号、面积和价格等条款，那么该认购书未满足合同应具备的基本条款，不具有法律效力。

　　2、补充协议问题

　　在商品房买卖过程中，开发商除和购房人根据《示范文本》所订立的商品房买卖合同外，还要求购房人签订一份补充协议，该补充协议的内容很多，由开发商的专业律师事先拟订好。这种补充协议常包含许多对购房人不利的条款，如交房时间的确定、不可抗力条款的解释、共有面积的确定分摊、关于基础设施和公共配套建筑的开发利用等方面，甚至包含许多针对开发商的免责条款。比如有些开发商在补充协议中规定：“**部门有关文件批准的延迟、市政配套批准及安装的延误，导致开发商不能按期交付房屋，开发商有权按实际影响的时间而相应延迟交付房屋，而不用承担延迟交付房屋的责任。”由于补充协议大多含有建筑、房地产、法律等专业术语，一般购房人很难完全搞懂。因此，购房人不要急于和开发商签订补充协议，先将补充协议拿回来，找专家进行咨询，将补充协议中不合理的地方找出来，并对其进行修改。同时由于补充协议是由开发商拟定的，保护购房人的条款很少，因此，应在专家的指导下，在补充协议中增加保护购房人的条款。如果开发商不能满足购房人以上的合理要求，那么，购房人最好不要和开发商签订补充协议。

　　3、售楼广告问题

　　开发商为宣传、推销其商品房，一般都散发售楼书，发布商品房销售广告，作出不少许诺。从法律角度来说，售楼书，广告等都是开发商向不特定的对象发放的用以介绍其商品房的文字、图片材料，主要是为了美化商品房形象、优势，远不具备商品房买卖合同的基本条款。此类广告法律上一般视其为要约邀请，不能直接成为合同的内容。对于开发商的虚假广告行为，购房人虽不能依据合同追究开发商的违约责任，但可以追究开发商发布虚假广告的责任。根据《广告法》第37、38条规定，发布虚假广告，欺骗和误导消费者，使购买商品或者接受服务的消费者的合法权益受到损害的，不仅要承担行政违法责任，而且要依法承担民事责任。因此，购房人发现受了虚假售楼书或广告的欺骗和误导，就要及时向**有关管理机关举报，申请予以查处，或诉请人民法院要求责任方赔偿损失。

　　同时，国家工商行政管理总局发布的《商品房广告发布暂行规定》也对房地产广告所应遵循的原则、事项以及禁止出现的内容作了规定，购房人也可根据该暂行规定检查销售广告问题。

　　不过为了避免不必要的麻烦，购房人最好在签订合同时，要求开发商将广告承诺的内容写入双方协议中，使其成为合同内容的一部分，以便在广告名不副实时告开发商违约。

　　4、样板房问题

　　目前在商品房销售过程中，开发商都要设置样板房或样板间。购房人入住后，发现房屋和样板房有差距，当购房人要求退房时，开发商却认为样板房不是“样本房”或“样品房”，设置的目的是为了推销商品房。在购房合同中并没有约定商品房与样板房不一致时，购房人有权退房，因此购房人无权要求退房。事实并不如此。《商品房销售管理办法》第31条明确规定，开发商设置样板房的，应当说明实际交付的商品房质量、设备及装修与样板房是否一致，未作说明的，实际交付的商品房应当与样板房一致。开发商未作说明，致使购房人因重大误解而订立商品房买卖合同的，购房人可以根据《合同法》关于重大误解的规定，请求人民法院或者仲裁机构变更或撤销购房合同(变更还是撤销购房合同由购房人进行选择)。

　　5、质量问题

　　有些购房人认为，商品房竣工后已经过**主管部门组织的竣工验收，验收合格后才允许交付使用，因此商品房不应当出现质量问题。而且根据有关法律规定，开发商在交付商品房时，应同时向购房人交付《住宅质量保证书》和《住宅使用说明书》，这两书已对商品房质量的细节作了规定，是购房合同的重要组成部分，因此也就没有必要在合同中约定商品房的质量问题。但事实并非如此。

　　商品房竣工验收，是以抽查的方式进行验收，因而不能保证每一套商品房的质量都合格。而且竣工验收的质量标准和购房人所希望的质量要求也可能有差距。至于《住宅质量保证书》和《住宅使用说明书》关于房屋质量的规定，都是由开发商拟订，侧重保护开发商的利益，因此有必要在购房合同中约定房屋的质量问题。

　　根据《最高法院解释》第12条和第13条第1款的规定，在下列情况下，购房人因为房屋质量问题，有权要求解除合同并要求赔偿损失：房屋主体结构质量不合格，不能交付使用;房屋交付使用后，房屋主体结构质量经检验确属不合格;因房屋质量问题严重影响正常居住使用。

　　《最高法院解释》第13条第1款规定：交付使用的房屋存在质量问题，在保修期内，出卖人应当承担修复责任;出卖人拒绝修复或者在合理期限内拖延修复的，买受人可以自行或者委托他人修复。修复费用及修复期间造成的其他损失由出卖人承担。

　　总之，购房人在签订商品房买卖合同时，不要着急，尽可能多咨询一些专业人士，这样才能签订一份权利、义务对等的商品房买卖合同。

签订购房合同2

　　出租人(房东)(以下简称甲方)_________

　　身份证号码：_________

　　承租人(租户)(以下简称乙方)_________

　　身份证号码：(附身份证复印件)_________

　　甲乙双方本着互惠互利的原则，根据有关法律法规，经充分协商，一致同意房屋租赁事项，达成条款如下：

　　一、租赁房屋座落在，租房用途为_________ 之用。

　　二、租房期限从 _________年 _________月 _________日起至_________ 年 _________月_________ 日为止，租期为_________ 年。

　　三、房屋年租金共计人民币为_________ 元整(￥_________ 元)

　　四、租金每月为____________元(大写)，___月一付，租金必须提前一次性付清才能使用出租房。否则，甲方有权收回出租房。

　　五、保证金：

　　1、交付租金的同时，乙方应另付保证金人民币_________ 元整(￥ _________元)，用于房屋、水电等设施损坏维修及毁约费用。

　　2、本协议作为本期保证金收据，请妥善保管;当本期保证金转入下期租房协议后，本协议作保证金收据的功能自动作废，同时按新协议条款执行，老协议自行作废。

　　3、合同期满且乙方无违反协议中的任何相关事项，甲方如数返还押金给乙方，不计息。

　　六、出租人交房时间：_________ 年_________ 月 _________日。

　　七、乙方租用后应注意以下事项

　　1、乙方应遵纪守法，并自行办理相关居住证、工资保证金等手续、承担相关责任。

　　2、乙方在租房过程中，涉及与乙方相关的第三方及乙方发生任何意外事故，概由乙方全部负责，甲方不承担任何责任。乙方应注意居住安全，自行采取防火、防盗等安全措施;加强用电安全，不得乱拖、乱接电线，对于防盗、防火和用电安全经常进行检查。在租用期间，乙方发生偷盗现象的，损失由乙方自行全部承担。

　　3、乙方对租用房没有处理权，不能擅自与人合租、转租或借给他人，也不能改变其用途，否则属于违约。如有此类情况发生除没收押金外，甲方有权解除协议并收回房屋。

　　4、水电费按实际使用量于每_________ 按时上缴出租人，电费_________ 元/度，水费 _________元/吨。

　　5、乙方在租用期内，不得改变房屋结构及其设施;乙方退租或租期到期时需保留已进行的装修并恢复房屋结构原貌，产生费用由乙方自理;在空调等生活电器装和拆除时发生任何涉及人员的意外事故，一切责任由乙方负责，与甲方无关。

　　6、乙方在租房期内对其自身造成的损失和对第三方造成的任何道德、经济、经营和法律责任及损失，由乙方全部承担损失及责任。

　　八、有关退租、转让的条款

　　1、协议期内，乙方履行本协议所有条款后，甲方不得提前收回房屋(发生甲方能力范围之外的不可抗事件和乙方违约的情况下除外)

　　2、乙方租期未到期而要求退租时，必须与甲方协商一致，甲方不予退还押金。

　　3、协议期内，乙方如果出现以下任何情况：退租、转让及由于乙方违约原因造成甲方提前收回房屋的任一情况下，乙方都必须按协议缴清所有应付款项。

　　4、乙方承租到期应完好归还租房协议和所有钥匙及有关物品，如果所租房内的所用设备有损坏，乙方负责修复或者甲方在保证金内扣除相应赔偿金额。

　　九、有关续租的事项

　　1、乙方在遵守前期协议的情况下，可以获得先续租权，但必须在原租期结束日前一个月与甲方重新签订租房协议。

　　2、在原租期已到期，新的续租协议还未签订的情况下，甲方将收回房屋，不再签约续租，同时乙方超过十天(10天)未对自己的东西作出处理的，甲方有权将乙方的一切财物作无主处理。

　　十、本协议经甲乙双方协商一致，签名盖章后生效，签订之日为本协议的生效日期，所有条款必须执行。

　　十一、协议争议的解决方式：本协议在履行过程中发生的争议，由双方当事人协商解决，也可由有关部门调解，协商或调解不成的，按下列二种方式解决：(一)提交余杭区仲裁委员会仲裁;(二)依法向人民法院起诉。

　　十二、如遇国家或集体土地征用或房屋拆迁的，乙方必须无条件服从征用拆迁规定，并在限定时间内全部搬出，否则一切后果由乙方负责。

　　十三、本合同未尽事宜，根据《中华人民共和国经济合同法》的有关条款，经双方共同协商，做出补充规定，补充规定与本合同具有同等效力。

　　十四、本协议壹式 贰份，每份贰张，甲乙双方各执壹份。

　　甲方：_________ 签名(盖章)

　　联系电话：_________

　　_________年_________ 月 _________日

　　乙方： _________签名(盖章)

　　联系电话：_________

　　_________年 _________月_________ 日

签订购房合同3

　　签订购房合同并不是一件简单的事，要讲究一些技巧，否则可能留下各方各面的风险，为以后解决纠纷带来了困难。在签订此类合同时，一般会有以下流程及内容，应当注意逐条认真研究审查：

　　1、仔细审查开发商的销售（预售）许可证，看其内容是否有所购房屋的栋号，预防开发商资质不全买到烂尾楼。

　　2、查看所签合同是否由房屋管理部门统—制定、印制的。以防欺诈受骗。

　　3、针对付款方式、核算方式与开发商达成协议，并把双方允诺的内容写人正式合同。要注意公*合理，慎防开发商设置过重义务，日后无法履行。

　　4、所购房屋的确切地理位置、所购房屋的土地使用权限及土地宗地号等。避免货不对板。

　　5、商品房的建筑面积、使用面积（其中建筑面积、分摊面积应分别标出），房屋的层高等。避免房屋面积缩水等。

　　6、商品房的产权性质，产权登记约定的期限和有关方的责任。要注意写明办理产权证时间，免得买到无证房。

　　7、关于商品房屋装修、设备标准、房屋质量的承诺和责任。此类约定应当尽量明确、详尽，免得给对方有机可乘。

　　8、房屋的用途或使用性质。

　　9、房屋交付使用的时间。要明确一个合理的时间。

　　10、违约责任：

　　①面积差异。应对实际面积与合同标明的面积的误差作出详细的规定，以免交付使用时，对于误差面积的核算方式与开发商产生纠纷。千万不可仅以“多退少补、按实际面积为准”一笔代之。

　　②付款延期。付款延期的违约责任，应与开发商延期交付房屋的违约责任对等，由双方协商决定。

　　③延期交房。开发商往往规定由于不可抗力造成的延期，不承担相应的违约责任，但是却没有规定所谓不可抗力包括哪些内容，这些内容必须在合同中详细列出，以免双方就是否由于不可抗力造成延期交房发生纠纷。

签订购房合同4

　　出卖人：__________(以下简称甲方)

　　买受人：__________(以下简称乙方)

　　甲、乙双方就房屋买卖事项经过多次协商，一致同意订立合同条款如下，以资共同遵守。

　　一、甲方愿将自有坐落__________市__________路__________号房屋__________间，建筑面积__________*方米售卖给乙方。

　　二、甲方出售给乙方的房屋东至__________，南至__________，西至__________，北至__________(附四至*面图一张)。其房屋包括阳台、走道、楼梯、卫生间、灶间及其他设备。

　　三、上列房屋包括附属设备，双方议定房屋价款人民币__________万元，由甲方售卖给乙方。

　　四、房屋价款乙方分三期付给甲方。第一期，在双方签订买卖合同之日，付人民币__________万元;第二期在交付房屋之日，付人民币__________万元;第三期，在房屋产权批准过户登记之日付清。每期付款，甲方收到后出具收据。

　　五、甲方应自本合同签订之日起__________天内将房屋腾空，连同原房屋所有权证等有关证件，点交乙方，由乙方出具收到凭证。

　　六、在办理房屋产权转移过户登记时，甲方应出具申请房屋产权转移给乙方的书面报告。如需要甲方出面处理的，不论何时，甲方应予协助。如因甲方的延误，致影响产权过户登记，因而遭受的损失，由甲方负赔偿责任。

　　七、本合同签订前，该房屋如有应缴纳的一切税收、费用，概由甲方负责。本合同发生的过户登记费、契税、估价费、印花税由乙方负担。其他税费按有关法律规定，各自承担。

　　八、甲方如不按合同规定的日期交付房屋，每逾期一天按房价总额的3‰计算违约金给与乙方。逾期超过3个月时，乙方得解除本合同。解约时，甲方除将已收的房价款全部退还乙方外，并应赔偿所付房价款同额的赔偿金给乙方。

　　九、乙方全部或部分不履行本合同第四条规定的日期给付房价款时，其逾期部分，乙方应加付按日5‰计算的违约金给与甲方。逾期超过3个月时，甲方得解除本合同。解约时，乙方已付的房价款作为赔偿金归甲方所有。

　　十、甲方保证其出卖给乙方的房屋，产权清楚，绝无其他项权利设定或其他纠纷。乙方买受后，如该房屋产权有纠葛，致影响乙方权利的行使，概由甲方负责清理，并赔偿乙方损失。

　　十一、交屋时，乙方发现房屋构造或设备与合同约定的不符，经鉴定属实，甲方应于1个月内予以修理，如逾期不修理，乙方得自行修理，费用在房价款中扣除。如修理仍达不到合同约定的要求，乙方得解除合同，解约时，甲方除返还全部房价款外，并按本合同第八条规定承担违约责任。

　　十二、房屋所占用的土地(包括庭院围墙等)所有权属于国家。乙方取得上述房屋占有相应比例的土地使用权，并依照国家法律的规定缴纳土地使用税及其他有关费用。

　　十三、本合同的附件与合同有同等法律效力。

　　十四、本合同一式4份，甲乙方各执1份，另2份分别送交房产和土地管理机关办理产权过户登记手续。

　　立约人：

　　甲方：____________(签章)乙方：_____________(签章)

　　日期：_________日期：_________

签订购房合同5

　　在移民美国签订购房合同时，一定要根据合同的条款逐一梳理确认，一份详细的权责分明、流程清晰的合同是保证购房顺利进行的保证。花费精力找到理想的房产后，如何认购进而签订购房合同?在签订购房合同前，投资者该注意哪些问题呢?海华伦美国移民专家将为您详细解析：在美国买房后签订购房合同时，中国投资者应该注意的几大细节。

　　在合同中增加附加条款

　　一旦讲定价格，买卖双方需签订购屋合同。这时买方必须付一笔订金，数额可能是几千元或房价的某个百分比。事后如反悔，定金可能全部没收。

　　移民专家提醒：建议投资者在签订购房合同时，注意合同中的一些附带条件(也称附带条款contingency)。投资者应该尽可能把自己考虑到的问题，加入到购房合同的附加条款中。

　　这些附带条件明白列出必须在某些情况下合同才有效，例如贷款商批准房屋贷款、通过房屋检查、提供有效产权凭证，甚至符合建筑法规的证明等等。

　　这类附带条件对交割手续很重要，因为它们可以消除哪些费用应由哪一方支付的问题，并使买卖双方都有合法途径可以取消交易。

　　最常见的附带条件

　　●贷款条件：让买方可以在规定时间內，获得贷款承诺和可以接受的贷款条件。如无法获得合乎条件的贷款，买方可以选择放弃交易。

　　●购屋合同必须通过法律审查，包括由律师审核有关文件、产权报告，或是任何与交易有关的法律文件。

　　●房屋检查：根据各州法律，可能包括结构问题或材料缺陷等各种检查，并载明由哪一方出钱做必要的整修，以及双方愿意支付的费用限度。这类检查也可能包括白蚁、氡气、铅或石绵，以及房子是否位于淹水区或地震带。

　　●有关交易必须通过共有公寓或合作公寓管理委员会核准。

　　●符合建筑法规。如房子最*似曾改建或加盖，可能必须获得必要的建筑许可证明，以及通过建筑法规审查。

　　个別购屋者也可能有特殊要求，例如有过敏问题的人，可能要求做霉菌检查。需要无障碍空间以便利轮椅活动的人，也可能应找包商了解这种可能性。有意购买旧屋重新翻修的人，应确定这栋房子在这方面是否受到任何限制。专家提醒：要尽可能把你顾虑的事项列入合同。牢记条款到期期限

　　任何附带条件达成后，买卖双方应签署文件，把这个条件从购屋合同刪除，并把这些文件交给处理交割手续的经纪人和房地产经纪人。

　　如附带条款规定的时限届满，双方还没有签署刪除文件，将视同条件达成。因此，千万要记清楚每一项附带条款到期的日子。

　　找有经验的经纪人协助

　　对于中国客人来美购房，由于语言沟通不便，在进行文件检查的过程中难免会有一些困难或障碍，因此在购房签约过程中，找到一位有经验的经纪人来帮助投资者，就显得尤为重要。例如每一个附加条款(contingency)的细节问题，都应该是由经纪人来帮助买家完成，而不是由买主自己来做。

签订购房合同6

　　1、买卖双方的夫妻双方必须全部到场，房屋产权必须明晰无纠纷，否则必须先解决好产权问题。

　　2、买卖双方都需要带上基本的证件原件和复印件，分别是：买卖夫妻双方的身份证、户口本、结婚证（单身的带单身证明原件），买方的收入证明、银行流水、无房证明或首套房证明，首付款打款凭证（可在签订合同后在贷款行以银行打款方式付首付款给卖方），在贷款行开立好的还款卡，购房合同、房产证复印件及原件（还在按揭的房子提供复印件），有房产中介参与的，还需提供三方协议，卖方在贷款行开立的收款卡，银行信贷员进行核对审验和复印。

　　3、信贷员和买卖双方分别合影拍照。

　　4、买卖双方签署相关银行格式合同、各种声明及借据，所有的签字全部按手印，按贷款金额缴纳印花税。

　　5、银行面签结束后，带上原件离开，等候评估人员上门评估和贷款审批。

　　若自己不清楚流程，以及注意事项，请提前询问承办信贷员或者承办贷款中介。

　　根据自己的还款能力，可以选择决定：申请贷款期限、还款方式是等额本息还是等额本金，银行默认方式是等额本息。其他的银行搭售或者附加以及利率上浮幅度，可以谈判，客户基本无决定权。

签订购房合同7

　　甲方：_________（______镇______居委___组居民）

　　乙方：_________（______镇______村___组村民）

　　经甲乙双方共同协商，甲方自愿将所属自已的一幢房屋出售给乙方，现就相关事宜说明如下：

　　一、房屋坐落情况及边界：

　　1、本协议所指的房屋为______市______区______镇______村______组小地名____________所拥有的住房（木质结构、四列三间）猪圈、牛圈。

　　2、房屋边界：东至______；南至申______；西至______；北至______。

　　二、房屋价格及付款方式：

　　1、房屋出售价格为人民币______元整（$______元）

　　2、乙方在签订协议时一次性向甲方付清款项。

　　三、双方的权利及义务：

　　1、从本合同生效之日起，乙方即拥有该房屋及地基的所有权，此后与该房屋有关的事宜皆与甲方无关。

　　2、房屋出售后，甲方应尽的义务及应享有的权利全部转让给乙方，因房屋拆迁及其它原因产生的风险及利益概由乙方负责或享有。

　　四、其他事宜：

　　此协议一式二份，甲乙双方各执一份，从甲乙双方签字之日起生效。

　　甲方（签字）乙方（签字）

　　20___年__月__日 20___年__月__日

　　证明人（签字）

　　20___年__月__日

签订购房合同8

　　知道的人在买商品房签订合同的时候，一般会依据国家工商行政管理总局和***制订的《商品房买卖合同示范文本》文件。虽然说《文本》是**机关制订的，已经很好地*衡了开发商和购房人的权利和义务关系，采用《文本》签订合同能尽可能的保护购房人的合法权益。但都会对比《文本》根据自己的需求来修改些内容，一般，在购房时有些问题需要重点关注下。

　　基本的“五证”齐全。一定要审查开发商是否具有商品房预售许可证，有了预售证许可证，则通常开发商也具有了房地产开发证、国有土地使用证、建设工程开发许可证、工程规划许可证共五证。这是买房能否办房产证的关键。

　　使用规范的合同文本。一定要参照最好是采用且不要随意修改《文本》，并按照文本中所列条款认真填写，了解各项具体内容。不要随意去签订开发商自己定的《定购协议书》还交一笔订金。就算很多人都这样做，但这并非购房的必经程序。且这种合同一定是权利义务不*等的，对自己尤其不利。最好能够直接与开发商签预售合同就好。这个步骤，一定不能马虎啊!否则到时吃大亏就惨了。

　　相关证明文件有效。如果是买期房(在建、未完成建设、不能交付使用的房屋)要查看开发商是否有预售许可证，并要确认自己所购之房在预售范围内;买现房则要查看开发商是否具有该房屋的大产证(预售许可证之后取得，即由期房变现房了)和《新建住宅交付使用许可证》。并且还要核对一下其营业执照和开发资质证书，要注意这些证照文件的单位名称是否一致。

　　买期房要约定条件和时限。所谓交房有两个意思：一是房屋使用权即实物交付;另一层是房屋所有权转移即产权过户。应当在预售合同中对实物交付和产权过户均约定清楚，不能接受没有取得《新建住宅交付使用许可证》的房屋使用交付。

　　明确具体时间和违约责任。对于期房，由于资金不足而延期交房是常有的事，甚至交不了房的都有。如果不是规范的《文本》，则开发商在合同上务必会大做文章，对买房者极为不利。如只注明竣工日期，而不无交付使用日期;运用“水电气安装后、质量验收合格后、小区配套完成后”等一些模糊语言。对此，购房者在签订合同时，一定要将交房日期明白无误地规定为“某年某月某日”，并注明开发商不能按时交房所需承担的责任。

　　检查房屋质量。在签约时，应查看并检查《住宅使用说明书》和《商品住宅质量保证书》的内容，并将《商品住宅质量保证书》作为合同的附件，检查是否有开发商对质量问题的责任。

　　明确物业管理事项。一个不好的物业管理公司，一定让你永远觉得不舒畅。所以要多看看物业管理公司具体如何，以及双方约定的物业管理范围和收费标准。

　　重点约定违约责任。对于期房，甚至现房，都有可能与开发商的描述不一样，此时应该明确合同违约或与描述不一致时开发商应承担的责任。可参考：签约后购房者要求退房、不按期付款;开发商卖房后要求换房，不按期交房;面积变动超过约定幅度;质量不符合要求;办理过户手续时不符合规定和约定等。别漏了违约责任的*等性。

签订购房合同9

　　一、何为阴阳合同

　　阴阳合同又称黑白合同，是指在一笔二手房交易中双方签署两套合同，一套阴合同用于买卖双方实际执行，另一套阳合同用于向房管、税务部门备案。其中，阴合同上的价格是市场价，而阳合同上的价格往往比市场价低不少，从而达到避税的目的。

　　二、签订阴阳合同的风险

　　虽然我国法律规定购房的主要税费是由卖房人缴纳，但在实际操作中卖方基本都会要求买方承担。买房已经付出了高额的房价，还要承担数额不少的税费，自然会选择签阴阳合同的方式来逃避税费，这导致阴阳合同在我国二手房交易中不断泛滥。那么，签订阴阳合同会有些什么风险呢?

　　首先，签阴阳合同主要是为了逃避税收或骗取虚假的银行贷款，目的本身就是违法的。

　　根据我国民法通则和合同法的规定，“恶意串通，损害国家、集体或者第三人利益”、“违反法律、行政法规的强制性规定”和“以合法形式掩盖非法目的”的合同都是无效合同。双方签订的合同只有得到法律确认才能被认定为有效，才能受到法律保护。如果合同效力有瑕疵，那么当事人的权利就处于一种不确定状态，也不会受到法律的严密保护。如果双方因房屋交易发生诉讼，法院就要对阴阳合同的订立情况及其效力进行审查。一旦合同被认定为无效，那么基于阳合同办理的过户手续有可能因登记不实而被撤销。

　　其次，签阴阳合同还将面临行政罚款的风险。

　　我国税收征管法明确规定，纳税人采取虚假的纳税申报手段不缴或者少缴应纳税款的，属于偷税，由税务机关追缴其税款，并处以5倍以下罚款。

　　最严重的是，签阴阳合同还有可能被追究刑事责任。

　　按照我国刑法第 201条，纳税人偷税数额占应纳税额的10%以上不满30%，并且偷税数额在1万元以上不满10万元的，处3年以下有期徒刑或者拘役，并处偷税数额1倍以上5倍以下罚金;偷税数额占应纳税额的30%以上并且偷税数额在10万元以上的，处3年以上7年以下有期徒刑，并处偷税数额1倍以上5倍以下罚金。

签订购房合同10

　　卖方：_______________(简称甲方)

　　身份证号码：_____________________

　　买方：_______________(简称乙方)

　　身份证号码：_____________________

　　根据《中华人民共和国经济合同法》、《中华人民共和国城市房地产管理法》及其他有关法律、法规之规定，甲、乙双方在*等、自愿、协商一致的基础上，就乙方向甲方购买房产签订本合同，以资共同信守执行。

　　第一条 乙方同意购买甲方拥有的座落在______县_____区________________________拥有的房产(别墅、写字楼、公寓、住宅、厂房、店面)，建筑面积为_____*方米。(详见土地房屋权证第_______________号)。

　　第二条 上述房产的交易价格为：单价：人民币________元/*方米，总价：人民币___________元整(大写：____佰____拾____万____仟____佰____拾____元整)。

　　第三条 付款时间与办法：

　　1、首付款人民币____拾____万____仟____佰____拾____元整给甲方，剩余房款人民币____________元整甲乙双方同意以一年之内付余款方式付款。如果房屋出现任何质量或其他问题，一切责任有甲方负责。

　　第四条 甲方应于收到乙方首付房款之日起将交易的房产全部交付给乙方使用，并应在交房当日将一切费用结清。

　　第七条 本合同主体

　　1.甲方是____________共______人，委托代理人________即甲方代表人。

　　2.乙方是____________，代表人是____________。

　　第八条 本合同如需办理公证，经国家公证机关____公证处公证。

　　第九条 本合同一式_________份。甲方产权人一份，甲方委托代理人一份，乙方一份________公证处各一份。

　　第十条 本合同发生争议的解决方式：在履约过程中发生的争议，双方可通过协商、诉讼方式解决。

　　第十一条 本合同未尽事宜，甲乙双方可另行约定，其补充约定经双方签章与本合同同具法律效力。

　　第十二条 双方约定的其他事项：

　　出卖方(甲方)：_________________购买方(乙方)：________________

　　身份证号码：_________________身份证号码：_________________

　　地址：___________________地址：____________________

　　邮编：___________________邮编：____________________

　　电话：___________________电话：____________________

　　代理人(甲方)：_________________代理人(乙方)：_________________

　　身份证号码:__________________身份证号码：___________________

　　见证方：_________

　　鉴证机关：_________

　　地址：_________

　　邮编：_________

　　电话：_________

　　法人代表：_________

　　代表：_________

　　经办人：_________

　　日期：_________

　　鉴证日期：_______年____月____日

签订购房合同11

　　甲方(卖方)：_________

　　乙方(买方)：_________

　　甲、乙双方就房屋买卖事项，经协商一致，达成以下合同条款：

　　合同条款甲方自愿将坐落在济南市_________ 区_________ 路 _________小区_________ 号楼 _________单元 _________室(建筑面积_________*方米，储藏室_________*方米，产权证号_________)房地产出卖给乙方，并将与所出卖该房产的相关的土地使用权同时出卖给乙方(附房产证复印件及该房产位置图)。

　　双方议定上述房地产及附属建筑物总价款为人民币_________大写;即人民币_________小写。

　　乙方在签订本合同时，支付定金_________，即_________小写。

　　乙方支付定金之日起_________ 个月内，向甲方支付首付款(定金从中扣除)，首付款之外的款项通过银行住房按揭方式交付(有关期限和程序按照所在按揭银行规定办理)。

　　甲方保证该房产合法、权属清楚、有合法的土地使用权(已交纳土地出让金)。

　　办理房产证手续所产生的'有关税费由 _________方承担。

　　乙方支付首付款后，甲方即积极配合乙方办理有关房产过户手续，待房产过户到乙方名下之时，乙方应向甲方付清全部房款余额。

　　甲方应在 前将该房产交付乙方;届时该房产应无任何担保、抵押、房产瑕疵，无人租住、使用;无欠账，如电话费、水电费、物业管理费、取暖费、入网费、有线电视费等。

　　本合同签订后，如一方违反本合同条款，该方应向对方支付_________元的违约金;一方如不能按规定交付房产或按规定支付房款，每逾期一日，应向对方支付五十元罚金，逾期30日视为毁约;如因**及银行规定，本合同涉及房产手续客观上不能办理过户或银行不能办理按揭导致合同解除，不适用本条款。

　　交付该房产，甲方不得损坏该房产的结构、地面和墙壁及不适移动的物件，并将抽风机一台(型号：_________)，空调两台(型号：_________)，热水器(型号：_________)，浴霸(型号：_________)，饮水机(型号：_________)，音响两台(型号：_________)，凉衣架，房内灯具，前后门窗窗帘、电脑桌一张，橱卫设施，等让与乙方(含在房屋价值内)。

　　本协议一式两份，具有同等法律效力，自双方签字之日生效。

　　附加条款：

　　甲方(卖方)：_________

　　(印)身份证号：_________

　　住址：_________ 电话：_________

　　_________年 _________月_________ 日

　　乙方(买方)：_________

　　(印)身份证号：_________

　　住址：_________ 电话：_________

　　_________年 _________月_________ 日

签订购房合同12

　　首先提醒您在决定交纳首付签订合同之前，要确定项目的证件齐全，您可以在其销售部要求查看这些证件，只有证件齐全才会减少购房风险，也可以办理按揭贷款。签合同时，需要注意以下事项：

　　买房签合同注意事项首先提醒您在决定交纳首付签订合同之前，要确定项目的证件齐全，您可以在其销售部要求查看这些证件，只有证件齐全才会减少购房风险，也可以办理按揭贷款。签合同时，需要注意以下事项：

　　第1，一定要审查开发商是否具有商品房预售许可证，有了预售证许可证，则通常开发商也具有了土地使用证、规划许可证、建设工程许可证等。这是买房能否办房产证的关键。

　　第2，一定要采用房地产管理部门统一印制的标准房屋买卖合同文本，并按照文本中所列条款逐条逐项填写，千万不能马虎。目前西安实行网签备案，但合同内同纸质的合同相同。

　　第三，买房签合同注意事项注意合同条款中双方所填写的内容中权利与义务是否对等。有一些开发商的合同文本事先已填写好甚至补充条款也由自己填好，这种填写好的合同文本大多存在着约定的权利义务不*等的情况。一旦发生此种情况，买房人一定要提出自己的意见，决不能草率行事。

　　第四，面积确认及面积差异处理。如果选择按套内建筑面积为依据进行面积确认及面积差异处理时，应当在“面积差异处理”条款中明确面积发生误差时的处理方式。只有在合同中对面积差异有了详尽的约定后，才能避免上当。

　　第五，一定要讲究房屋买卖的付款方式是否规范。在合同中对付款的数额、期限、方式及违约责任等作出约定。有的开发商不是先签订合同，而是先让购房者交纳一定数额的定金，只给购房者一个收条，一旦发生纠纷往往造成购房者在追究其责任方面的举证困难。

　　第六，一定要认准交房日期是否确定。资金不足而延期交房是常有的事，开发商在预售合同上往往大做文章，如只注明竣工日期，而不注明交付使用日期；运用“水电气安装后、质量验收合格后、小区配套完成后”等一些模糊语言。对此，购房者在签订合同时，一定要将交房日期明白无误地规定为“某年某月某日”，并注明开发商不能按时交房所需承担的责任。

　　第七，在签订房屋买卖合同时，较好请律师或行家从法律的角度代你审查合同文本，以减少一些不必要的损失。

　　另外，买房签合同注意，对于开发商提出的自己认为不合理的条款，需要提出自己的修改意见，进行协商，合同是当事人协商一致的产物，如果双方无法形成合意的话，合同就无法成立。而且就您关心的问题，也要在合同中体现。在合意的过程当中，任何一方都无权强制对方，任何一方都有不签订合同的权利。如果您认为您的利益在合同当中无法保障，而开发商又不同意修改或补充的话，购房者有权重新选择开发商及楼盘。

　　现实中也存在开发商因为资金链条断裂，可能会无力继续投资建设或陷入债务纠纷，而停工时间较长可能会形成烂尾楼，这对于购房者维护自身的利益非常不利。建议您在签正式合同之前，再实地了解一下项目情况。如果选择购买，一定要详细约定交房时间，以及相关的违约责任。

　　购房者交纳房款之后，开发商一般出具的是收据，正式的购房发票通常会在交房的时候给购房者。主要是因为商品房买卖合同中的约定不是最终的实际面积，在实际建造过程中会有或多或少的误差，所以，只有等到实际测量面积出来之后，该房屋的实际销售价格才会准确无误，一般就在这时候出具发票。目前市场上开发商基本上都是这么做的。感谢关注！

　　买房签合同注意事项较后，还要约定配套设施，如个人的门窗型号，是否一户一表等；公用的绿化、电梯等等。

签订购房合同13

　　一、注意事项

　　（一）避开购房合同纠纷，看完房子以后，就要签合同了，现在一般的做法是在签署正式合同之前要先签一个认购书，然后再签正式合同。因此，需注意以下问题：

　　问题一：在认购书里没有注明免责的退定条款因何种原因退房以及后果如何？购房者与开发商签订认购书后，就要交一定额度的定金，这是无可非议的。但有时购房者在交付定金后因种种原因得不到银行的贷款而无法购买该房产时，发展商一般都只退购房款而不退定金，理由是购房者没有履行合同，所以没收定金。

　　问题二：合同主体认定不明购房者由于缺乏法律常识，往往会犯一些比较初级的错误。有时代表发展商签约的人并不是法人代表，或者合同上的开发商并不是该房产土地拥有者，这些都是可能导致合同无效的问题。

　　另外，项目是由A公司开发的，实际上却是由B公司投资，但作为买家还是应与A公司签约，否则也会带来一系列的麻烦，以后***手续会很麻烦。

　　问题三：开发商的补充协议不对等签补充协议在购房交易中很有必要。但是要提醒购房者的是，一定要看清楚开发商提供的补充协议。现在有的发展商在与客户签约时，会主动向客户出示一份补充合同，主要目的在于表明由于某些特定原因造成不能按期交房的免赔责任以及面积丈量误差率差异过大在哪些情况下能免赔，这是发展商为了保护自己在一些非人力能控制的情况下造成违约规避风险的一种方式。所以，购房者不要仅仅把开发商的免责条款都签了，而忘记保护自己的利益。

　　问题四：使用语意含糊的字眼合同是双方意思一致的表达。但是，实践中开发商往往会给购房者很多诸如“如果发生问题，在最短时间内解决”、“在装修材料上，选择最好的国外进口的”等一些看上去很诱人但没有实际意义的承诺。最短是多长时间，什么样的才算最好的？其实购房者对这些并不能清楚地确定。

　　问题五：约定提前交纳部分费用房地产开发对资金的要求很高，开发商面临资金压力是很正常的，但并不能以此为理由要求购房者提前交纳不该交的钱。而在合同或是补充协议中，开发商常会将一些不该预先交纳的费用写进去，要求购房者提前交纳，这是显失公*的。

　　比如有些发展商在尚未确定物业管理公司及服务标准、收费情况的前提下，就要求买家在预售契约中承诺接受物业管理服务，并接受相关约束，这对消费者是不利的。

　　问题六：卖方解除合同在一些发展商制定的售楼契约或契约附件中，往往有“买方无故逾期付款，经卖方催告仍不支付欠款的，卖方可以解除合同并没收买方全部已付价款。”的条款，这样的条款显然是不公*的。假如买家已经支付95%的价款，只剩5%的价款逾期未付，如果发展商以此为由，没收其已付95%的价款，岂不是很不公*？况且，没收实际上是个行政处罚或刑事处罚行为，作为当事人一方的发展商并没有权利来没收他人的财物。

　　问题七：处理结果的约定不明确很多合同中常可以看到这样的条款，“应于××日前如何如何”，但是并没有约定如果没有在“××日前如何如何”后该怎样处理。这样，即使最后认定是开发商的过错，您也很难制裁他，最多是调解了事。

　　问题八：以偏盖全这里所说的以偏盖全是个泛指的概念。有时会出现这样那样令人哭笑不得的问题，例如，开发商承诺卧室的玻璃是中空的，到了交房时却发现卧室窗户只有下面的部分是中空，而上面却是普通玻璃等等。

　　问题九：拒签购房者提出的补充协议前面说了，开发商在签约时会主动出具一份对自己有利的补充协议，购房者同样也可以出具一份对自己有利的补充协议，最好将开发商在其广告宣传中的条款和楼书里关于装修、物业管理中的承诺都签进补充协议中，不要怕麻烦。举个简单的例子，您买的塔楼（或板楼）里有几部电梯，是否会全部同时开通，如果有不开的怎么办？不要小看这个问题，为了出面积、增利润，现在的高层住宅只安装几部电梯，而且*时还不全开，在上下班高峰时间极为不便，在这种情况下，业主是否有权拒付部分电梯费呢？

　　但是，就像您可以拒签开发商的补充协议一样，开发商也同样可以拒签购房者的补充协议。这种现象在广州是比较普遍的，一些热销的楼盘也都如此。

　　问题十：勿留空白提防作弊如同在填写银行存取款时需要在金额前加写$以防有人篡改存取款现金一样，合同中留下空白，往往会给开发商作弊留下可乘之机。在我国商品房交易的惯例中，一般是由开发商手持所有合同文本，这样，开发商当然可以随心所欲地添加对自己有利的条款了。一旦这种合同被拿到法庭上作证，购房者即使不承认，也是口说无凭，难以举证伸冤。

　　（二）购房合同注意事项中合同须知：剖析“订金条款”提防合同陷阱在购房过程中，签订购房合同是很重要的环节。规范的开发商都应该采用标准商品房购房合同。购房者作为弱势群体，很难要求开发商对拟好的合同进行修改，尤其是热销楼盘，合同基本上是一字不改。

　　您在签订合同时，首先应将开发商提供的合同与标准商品房购房合同作一对照，如有出入应立刻与开发商交涉，要求其提供标准合同文本。购房合同由一般由《商品房购房合同》、《商品房购房合同》补充协议两部分组成。

　　（三）购房合同注意事项的预售合同登**完购房合同后的30天内，买卖双方必须到房屋所在地的区、县房屋管理局交易管理部门办理预售（预购）合同登记手续。如是外销房，则应到市国土资源和房屋管理局市场处办理。办理商品房预售、预购合同登记手续，可以通过房地产管理部门对房屋买卖交易的合法性和唯一性进行确认，可以有效保证买卖双方的合法权益。对买方来说，预购的商品房是一种期待利益，通过办理预售、预购登记手续，可以减少因不了解政策或其它情况而造成投资风险；对卖方来说也可以减少因不必要的纠纷造成的损失。

　　预售合同登记手续一般由开发商负责办理，您只需要提供相关的委托书、购买商品房登记表等资料就可以了。

　　二、合同主要条款

　　房屋买卖合同是指购房者各售房者在*等协商的基础上，就房屋的买卖所签订的协议。房屋买卖合同应包括以下主要条款：

　　1、合同双方当事人。买卖双方的名称（姓名）、地址、邮政编码、联系电话。如果有委托代理人的话，那么还包括委托代理人的名称（姓名）、地址、邮政编码、联系电话。

　　2、标的。标的是合同当事人双方权利义务共同指向的对象。在房屋买卖合同中，标的就是房屋。这主要包括以下内容：

　　房屋的坐落位置；

　　所买卖房屋的面积，应分别注明实得建筑面积和所分摊的公用建筑面积；

　　房屋是现房，还是期房；

　　房屋的配套设施和维修标准。

　　3、房屋的价格及付款时间约定。

　　一般新建的商品房及预售的商品房都是按所买卖房屋的建筑面积来计算房屋的价格，即约定每*方米建筑面积的售价为多少元，然后用单价乘以建筑面积来计算房屋所需支付的价款。旧房的买卖有时就直接约定每套房屋或每幢房屋所需支付的价款。在合同中一般要列一个付款时间进度表，买方按该进度表将每期所需支付的价款交付卖方。

　　4、交房期限。

　　卖方应在某日期之前，将房屋交付买方。买方应在实际接收该房屋之日起，在房地产产权登记机关规定的期限内向房地产产权登记机关办理权属登记，卖方应给予必要的协助。或者由卖方代理买方进行上述工作。在交房的同时或一段时间后将房屋所有权证（所有权人为买方）交付买方，由买方支付有关的费用。

　　5、权利担保。

　　卖方保证在交付房屋时，该房屋没有产权纠纷和财务纠纷，保证在交付时已清除该房屋上原由卖方设定的抵押权。如房屋交付后发生该房屋交付前即存在的权利纠纷，由卖方承担全部责任。

　　6、违约责任。

　　违约责任是违反合同的当事人应承担的法律责任。违约责任的规定为督促当事人自觉而适当地履行合同，保护非违约方的合法权益，维护合同的法律效力起着十分重要的作用，同时也能避免日后双方互相扯皮的情况。在合同中应明确约定买方不按期支付购房款所应承担的违约责任，卖方不按期交付房屋所应承担的违约责任，以及卖方所交付的房屋不符合合同约定所应承担的违约责任等。

　　7、合同双方认为应当约定的其他事项。如房屋的保修责任、物业管理以及小区内公用配套设施等。

　　手续费用编辑房地产买卖双方，应当签订房地产买卖合同，合同文本可以使用房屋土地管理局制定的示范文本，也可使用自制合同。使用自制合同的，当事人在过户申请前应委托经市房地局认定的法律服务机构进行预审，法律服务机构对符合规定的自制合同，提出预审合格意见。

签订购房合同14

　　第五条面积确认及面积差异处理

　　说明：本条约定按建筑面积或按套内建筑面积计价的商品房的面积确认及面积差异处理。

　　根据当事人选择的计价方式，本条规定以“建筑面积”、“套内建筑面积”(本条款均简称面积)为依据进行面积确认及面积差异处理。

　　说明：本款是要确定处理面积差异的依据。进行面积差异处理必须与计价方式相对应，这样才有可比性，即，选择按建筑面积计价的，以产权登记时确认的建筑面积数为依据进行面积确认及面积差异处理；选择按套内建筑面积计价的，以产权登记时确认的套内建筑面积数为依据进行面积确认及面积差异处理。

　　当事人选择按套计价的，不适用本条约定。

　　说明：当事人选择按套计价时，是以整个商品房为计价单位，不涉及到单方建筑面积或套内建筑面积计价问题，因而就无从谈起面积差异处理问题。对于按套计价的商品房如何在合同确定总价款，20xx年4月发布的《销售办法》(***令第88号)对此有明确规定，可为当事人双方提供依据。

　　该办法规定：按套(单元)计价的现售房屋，当事人对现售房屋实地勘察后可以在合同直接约定总价款。

　　按套(单元)计价的预售房屋，房地产开发企业应当在合同附所售房屋的*面图。*面图应当标明详细尺寸，并约定误差范围。房屋交付时，套型与设计图纸一致，相关尺寸也在约定的误差范围内，维持总价款不变；套型与设计图纸不一致或者相关尺寸超出约定的误差范围，合同未约定处理方式的，买受人可以退房或者与房地产开发企业重新约定总价款。买受人退房的，由房地产开发企业承担违约责任。

　　因此，采取按套计价的当事人应当就有关价款及相关违约责任等问题专门进行约定。

　　合同约定面积与产权登记面积有差异的，以产权登记面积为准。

　　说明：本条的产权登记面积，是指房地产行政主管部门确认登记的房屋面积，是商品房最终的确定面积，也是按面积确定价款的最终依据。

　　商品房交付后，产权登记面积与合同约定面积发生差异，双方同意按第____种方式进行处理：

　　说明：本款是要求当事人双方约定误差处理方式。为了体现合同的双方自愿原则，第一种约定采取双方自行约定方式。考虑到买受人在商品房买卖处于弱势地位，为了提醒买受人，本示范文本又明确写了第二种约定方式，当事人可以借鉴第二种约定的表述方式自行约定，也可以直接约定采取第二种方式。

　　需要说明的是，为了充分保护买受人的利益，解决目前商品房买卖的面积纠纷问题，《销售办法》第二十条明确规定，按套内建筑面积或者建筑面积计价的，当事人应当在合同载明合同约定面积与产权登记面积发生误差的处理方式。

　　合同未作约定的，按以下原则处理：

　　(一)面积误差比绝对值在3%以内(含3%)的，据实结算房价款；

　　(二)面积误差比绝对值超出3%时，买受人有权退房。买受人退房的，房地产开发企业应当在买受人提出退房之日起30日内将买受人已付房价款退还给买受人，同时支付已付房价款利息。买受人不退房的，产权登记面积大于合同约定面积时，面积误差比在3%以内(含3%)部分的房价款由买受人补足；超出3%部分的房价款由房地产开发企业承担，产权归买受人。产权登记面积小于合同约定面积时，面积误差比绝对值在3%以内(含3%)部分的房价款由房地产开发企业返还买受人；绝对值超出3%部分的房价款由房地产开发企业双倍返还买受人。

　　本条的第二种处理方式基本上是《销售办法》第二十条规定的具体体现。

　　1、双方自行约定：

　　(1)_________________；(2)________；(3)__________；(4)________。

　　2、双方同意按以下原则处理：

　　(1)面积误差比绝对值在3%以内(含3%)的，据实结算房价款；(2)面积误差比绝对值超出3%时，买受人有权退房。

　　买受人退房的，出卖人在买受人提出退房之日起30天内将买受人已付款退还给买受人，并按_______利率付给利息。

　　买受人不退房的，产权登记面积大于合同约定面积时，面积误差比在3%以内(含3%)部分的房价款由买受人补足；超出3%部分的房价款由出卖人承担，产权归买受人。产权登记面积小于合同约定面积时，面积误差比绝对值在3%以内(含3%)部分的房价款由出卖人返还买受人；绝对值超出3%部分的房价款由出卖人双倍返还买受人。

　　因设计变更造成面积差异双方不解除合同的，应当签署补充协议。

　　说明：本款也是《销售办法》第二十条规定最后一款的具体体现。由于规划、设计变更造成商品房面积差异，双方不解除合同的，双方应当签署补充协议。此时，合同约定面积应当以新签署的补充协议的面积为准，面积差异及处理也应当以此为依据。

　　买卖双方在签订合同时，应当选择处理方式。

订购合同（精选二十篇）（扩展6）

——转让合同(精选二十篇)

　　转让合同 1

　　双方当事人根据《中华人民共和国合同法》及国家法律有关规定，在*等自愿、等价有偿、互惠互利、诚信公*的原则下，经过充分协商，订立如下煤矿转让合同书以共同遵守。

　　第一条合同双方当事人

　　(一) 转让方：

　　﹙以下简称甲方﹚

　　法人地址：

　　法定代表人：

　　(二)受让人 ﹙以下简称乙方﹚

　　法人地址：

　　法定代表人：

　　第二条 转让公司煤矿概况

　　(一)转让煤矿的名称：

　　(二)转让煤矿的探矿许可证号：

　　(三)转让煤矿的地点及位置：该煤矿位于以区国土资源厅划定界限为准。转让煤矿的坐标范围，该煤矿的坐标为：采矿许可证划定的范围。

　　第三条 转让煤矿的财产及人员

　　(一)转让煤矿的地面及井下全部建筑物，构建物及其他附着物，供电﹑供水﹑排水﹑通风﹑通讯﹑生活﹑生产设施。

　　第四条 转让煤矿的总价款

　　甲方转让给乙方的煤矿财产的总转让价款为 万元(大写; )。

　　第五条 转让煤矿价款的支付

　　(一)于 年 月 日前向甲方支付转让金 万元(大写;

　　同时完成煤矿的交接事宜。

　　(二)于 年 月 日前向甲方支付最后转让金 万元(大写：

　　(四)转让金以甲方指定的银行账户为准，并以转账凭据为证。

　　第六条 煤矿移交后的风险责任

　　(一)甲方于 年 月 日前将煤矿移交给乙方以后，该煤矿的全部风险责任均由甲乙双方按责任划分承担。

　　(二)前项风险责任是指如下风险：

　　1﹑购买后因甲方证件问题导致停产及关闭的由甲方全部承担赔偿。

　　2﹑因村民闹事堵厂的，及无火工用品，煤炭出镜问题导致停产超过10至15天以上的全部经济损失由甲方负责赔偿。

　　3，乙方经营不善造成该煤矿的水灾﹑火灾﹑爆炸毁损事故;由乙方负责。

　　4，国家政策调整造成煤矿停﹑关﹑转的;由甲方全部。

　　(第七条 煤矿转让移交前甲方的权利和义务

　　(一)甲方在未收到乙方煤矿转让金****万元前，有权继续以原煤矿的名誉对自己的矿井进行经营管理生产销售。

　　(二)甲方自行承担移交前煤矿生产经营中发生的债权债务，乙方不承担。

　　(三)甲方在煤矿移交前应当爱护好双方已清点盘点的建筑物，构建物及各种设备设施，保证移交财产的准确性，完好性。

　　(四)在接收甲方矿井后，按公司规定每吨煤300元以下，每吨15元提取我公司。

　　第八条 煤矿转让移交前乙方的权利和义务

　　(一)乙方在接受甲方煤矿前必须履行如期交付转让金。

　　(二)乙方有权对甲方在煤矿前，双方清点﹑核实﹑登记造表，确认转让的全部地面，地下建筑物及设备明细，便于移交时核对无误。

　　(三)乙方在接收甲方矿井后，自行组织矿井的生产经营人员配备，自行承担移交后经营中发生的债权债务及经营生产责任，

　　第九条 煤矿转让后双方的责任

　　(一)在甲方收到乙方首付转让金后于****年*月**日前必须停止一切生产经营活动，清理原煤矿的债权债务，协助乙方原。

　　(第十条 违约责任

　　(一)乙方未按本合同规定按时交纳转让费，造成本合同不能生效时，应赔偿甲方损失。

　　(二)乙方在交纳首付转让金后于****年*月**日没法继续交纳第二次转让金，甲方所收取的乙方转让金不予退还，同时合同作废。

　　(四)甲方在移交前后悔，致使合同不能履行，应按已交价款两倍支付乙方违约损失。

　　第十二条 其他约定

　　(一)本合同经公证处公证。

　　(二) 本合同一式四份双方各执二份，本合同未尽事宜，双方可另行协商。

　　(三)本合同履行时出现纠纷，双方可协商解决，如协商不成时，法院提起诉讼解决。

　　合同签定地点;*

　　转让方(甲方) 受让方(乙方)

　　法定代表人： 法定代表人：

　　签订日期： 年 月 日 签订日期： 年 月 日

　　转让合同 2

　　甲方委托人： 乙方委托人：

　　甲方联系电话： 乙方联系电话：

　　根据甲方与乙方的共同协商，在遵循《合同法》的基础上，就甲方将收发全国各地的货物交由乙方承运事项制定如下条款：

　　一、 乙方发货的费用为每包5元，收到的货品为5元一包，乙方不得随意更改收发包裹的金额及件数。

　　二、 如甲方的货品有当天不能发出的或收到的返货，乙方有代替保存的义务，保存期间需保证货物的完好无损，如有损坏将有乙方承担其全部责任。

　　三、 乙方发出的货品要保存好发货单据，没有单据的要自己开收据并要司机的车牌号以及电话签字，然后交与甲方，如乙方单据丢失同时货品丢失，损失将有乙方承担全部责任。

　　四、 乙方在接收返货时，要检查包裹的完整性，如发现包裹有破损的现象，要及时进行清点，并通知到甲方。如因没进行检查接收损坏的包裹照成的损失，将有乙方承担全部责任。

　　五、 甲，乙双方在进行交接时要仔细的清点包裹件数，并签字确认，如有一方未进行签字确认而完成交接，同时货品损失将有甲乙双方各承担50%的责任。

　　六、 乙方要保证货品收发的及时性，如因拖延情况导致货品没能发出或取回，需第一时间通知到甲方做下一步的处理，其中所产生的费用将有乙方承担全部责任。

　　七、 甲方需提供客户准确的返货地址及返货标准给到乙方。

　　八、 收发货品的费用将先由乙方来垫付，每月的16号及月末最后一天为对账日，在对账日甲方和乙方进行费用的结算。

　　九、 补充条款：_______________________________________ _。

　　十、 本合同书一式两份，甲方乙方各执一份;

　　十一、 如有出现合同纠纷，在协商解决的基础上按《合同法》处理;

　　十二、 本合同自签订之日起即时生效。

　　十三、 合同有效期至20xx年12月31日。

　　甲方(公章)：_________　　　　　　　　乙方(公章)：_________

　　法定代表人(签字)：_________　　　　　法定代表人(签字)：_________

　　_________年____月____日　　　　　　　_________年____月____日

　　转让合同 3

　　出让方： （以下简称甲方）

　　受让方： （以下简称乙方）

　　甲方于 年间投资 万元建设阳春市永宁镇横垌村长岗岭水电站（以下简称该水电站）， 年 月 日该水电站建成投产联网发电，甲方取得该水电站的产权和经营权。

　　20xx年1月，甲、乙就该水电站的整体转让事宜，经充分协商，达成如下条款：

　　一、水电站的基本情况

　　长岗岭水电站座落于阳春市永宁镇横垌村长岗岭，水电站总占地面积 *方米，其中机房占地 *方米（位置座落于 ），，发电组2台（品牌： 型号： 单机功率： ），水轮机2台（品牌： 型号： 单机功率： ），配电柜2个（品牌： 型号： ），压力管 米，水涵洞 米（其中 至 水池 米， 至水渠 米），坡头2个（其中 ），高压线路 米，高压计量表一个等。

　　该水电站于 年 月 日取得可研报告， 年 月 日取得立项批复， 年 月 日建成投产联网发电。该电站投资约为 万元，总机容量为 KW。

　　该水电站的征地、立项、建设、经营权、产权手续情况如下：

　　1、

　　2、

　　3、

　　二、转让标的内容

　　1、甲方将座落于阳春市永宁镇横垌村长岗岭水电站（具体厂房、设施、设备情况详见合同附件《长岗岭水电站转让资产移交清单》）的整体产权（包含厂房设施设备、道路、线路等）、经营权转让给乙方，于乙方付清本合同第 条的第 笔款项给甲方之日起 日内将该水电站移交给乙方。

　　2、甲方于 年 月 日前，办理好长岗岭水电站工商登记变更过户到乙方名下的.手续，于 年 月 日前，办理好长岗岭水电站房地产登记变更过户到乙方名下的手续。

　　3、 年 月 日，甲方将其于20xx年9月24日与阳春市永宁镇横垌村《合同书》的权利义务一并转让给乙方，由乙方与横垌村继续履行《合同书》。

　　甲方应于 年 月 日前，与横垌村办理好将《合同书》转让到乙方名下的手续。

　　4、甲方应于 年 月 日前，与该水电站有关的土地征用补偿、报建、报批、合同等一切相关手续移交给乙方。

　　三、转让价款和付款方式

　　长岗岭水电站转让总价款 万元，分二期支付：1、首期：本合同签订之日，乙方支付甲方定金 万元。2、二期：在乙方还清 银行贷款消灭水电站的抵押之日起一个月内，乙方付清转让余款给甲方。甲方应在该一个月的时间内为乙方办理好、移交清本合同第二条约定的工商登记及房地产变更过户手续，及相关土地征用补偿、报建、报批、合同等手续，则乙方有权拒绝付款。

　　四、水电站移交的其他事项

　　1、乙方与横垌村的《合同书》约定，每月需支付 费 元给横垌村，该费用从 年 月起由乙方负责支付，之前的由甲方负责支付。

　　2、相关费税交至……

　　3、有关水电站联网的事项，今后如需甲方协助，甲方应无条件协助乙方办理。

　　4、水电站有关的债权债务情况及如何偿还。

　　5、……

　　五、甲方责任

　　（1）甲方所转让给乙方的水电站文件、资料、数据、协议等必须真实、准确、齐全、有效。双方签订合同后，甲方应按本合同的约定的时间将上述资料全部移交给乙方。

　　2、该水电站曾抵押给 银行贷款 元，甲方在收到乙方第 笔款项后， 时间内，还清银行贷款，消灭该抵押。

　　3、甲方保证其对长岗岭水电站产权、经营权合法有效且不存在任何瑕疵，还清 银行贷款后，不存在抵押等担保，并且不受到任何第三方的追索。

　　六、乙方责任

　　1、转让乙方后，乙方将依据文件、资料、协议等进行承建，自主经营、科学管理、照章纳税、自负盈亏。

　　2、乙方须认真履行甲方原以当地村组、部门签订的各项协议条约，按时按约交纳相关费用，遵守乡规民约。做好安全生产工作。

　　七、其他约定

　　1、乙方受让水电站后，自主经营、自负盈亏。

　　2、甲乙双方的任何一方违反本协议的内容、条款，违约方应赔偿另一方所造成的一切经济损失。

　　3、因**、政策原因致使本合同无法履行，如何处理？……

　　4、甲乙双方应切实履行本合同的条款，对本协议未完善的内容，双方另行协商签订补充协议。

　　5、本合同执行中发生争议，双方应协商解决，协商不成可向人民法院起诉

　　6、本协议自双方签名之日起生效。

　　7、本合同一式两份，甲、乙双方各执一份

　　甲方(签字)： 乙方(签字)：

　　签订时间： 年 月 日

　　转让合同 4

　　转让方(甲方)：_______________

　　受让方(乙方)：_______________

　　房东(丙方)：_________________

　　根据《合同法》相关规定，经甲、乙、丙三方友好协商，就门面转让事宜达成以下协议：

　　一、丙方同意甲方将自己位于__________街(路) _____号的门面转让给乙方，让乙方租赁使用，门面的建筑面积为__________*方米;并保证乙方同等享有甲方在原有房屋租赁合同中所享有的权利与义务，在甲方转让租期满后，由乙方与丙方按原合同条款相关规定，重新签订租赁合同。

　　二、丙方与甲方就上述门面，已签订了租赁合同，合同文本见本合同附件，租期到_____年_____月_____日止，月租金为__________元人民币，甲方剩余租期为_____月，剩余租金_______________元由乙方支付给甲方。门面转让给乙方后，乙方同意代替甲方向丙方履行原有门面租赁合同中所规定的条款。

　　四、转让后门面现有的装修、装饰全部归乙方所有，租赁期满后房屋装修等不动产归丙方所有，营业设备等动产归乙方(动产与不动产的划分按原有租赁合同执行)。乙方在接收该门面后，有权根据经营需要，在保证房屋安全使用的情况下进行装修。

　　五、为顺利履行本合同，乙方于本合同签订之日向甲方支付定金元。甲方在合同签订后5天内向乙方交付钥匙及其门面的使用权，同时乙方向甲方支付转让费共计人民币_______________元，(大写_______________)，上述费用已包括第三条所述的装修、装饰、设备及其他相关费用，此外甲方不得再向乙方索取任何其他费用。

　　六、甲方对乙方接手前甲方产生的债权、债务负责;乙方接手后的'一切经营行为及产生的债权、债务由乙方负责。

　　七、违约责任：

　　(1)甲方保证该门面有合法承租权并有权依法转让，应按合同规定的时间交付门面，逾期一天按一百元的标准向乙方支付违约金，超过7天乙方有权解除合同;

　　(2)乙方应该按规定时时间接收门面，逾期一天按一百元的标准向甲方支付违约金，超过7天甲方有权解除合同;

　　(3)丙方应保证该房屋为其合法所有，并有权进行出租等，否则应该赔偿乙方转让费用同等的损失。

　　八、如因自然灾害等不可抗因素导致乙方经营受损，与甲方无关。遇**规划，国家征用拆迁门面，丙方按照转让费用标准补偿乙方。

　　九、本合同一式三份，三方各执一份，自三方签字之日起生效。

　　甲方签字：_______________ 乙方签字：_______________ 丙方签字：_______________

　　签订日期：_______________

　　签订地点：_________________________

　　转让合同 5

　　根据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国城市房地产管理法》及其他有关法律、法规之规定，在*等、自愿、协商一致的基础上，就乙方向甲方购买商品房，甲、乙双方达成如下协议：

　　第一条 甲方用地依据及商品房座落位置。

　　甲方以________方式取得位于____________，编号为________的地块的土地使用权。

　　(土地使用权出让合同号)(土地使用权划拨批准文件号)为________。

　　划拨土地使用权转让批准文件号为________ 。

　　土地使用权证号为________，土地面积为________ ，地块规划用途为____，土地使用权年限自____年__月__日至____年__月__日止。

　　甲方经批准，在上述地块上建设商品房，(现定名)(暂定名)________，主体建筑物的性质为____，属____结构，建筑层数为____层。工程建设规划许可证号为________ 。

　　第二条 乙方所购商品房的面积。

　　乙方向甲方购买商品房(以下简称该商品房)建筑面积共________ *方米(其中实得建筑面积________ *方米，公共部位与公用房屋分摊建筑面积________ *方米)，共________(套)(间)。(该商品房房屋*面图见本合同附件一，房号以附件一上表示为准。)

　　该商品房分别为本合同第一条规定的项目中的：

　　第________ (幢)(座)____层____号房，

　　第________ (幢)(座)____层____号房，

　　第________ (幢)(座)____层____号房。

　　上述面积为(甲方暂测)(房地产产权登记机关实际测定)面积。如暂测面积与房地产产权登记机关实际测定的面积有差异的，以房地产产权登记机关实际测定面积(以下简称实际面积)为准。

　　根据法律规定的'房屋所有权与该房屋占用土地范围内的土地使用权一致的原则，该商品房相应占有的土地使用权，在办理土地使用权登记时由**主管部门核定。

　　第三条 该商品房销售特征。

　　该商品房为(现房)(预售商品房)。

　　预售商品房批准机关为________ ，商品房预售许可证号为________ 。

　　该商品房为(内销)(外销)商品房。

　　外销商品房批准机关为________ ，外销商品房许可证号为________ 。

　　第四条 价格与费用。

　　该商品房(属于)(不属于)**定价的商品房。按实得建筑面积计算，该商品房单位面积(暂定价)为每*方米____元，总金额为(____币)________元。

　　除上述房价款外，甲方依据有关规定代**收取下列税费：

　　1.代收______________，计(____币)__________________元；

　　2.代收______________，计(____币)__________________元；

　　3.代收______________，计(____币)__________________元。

　　上述代收税费合计(____币)______________________ 元。

　　第五条 实际面积与暂测面积差异的处理。

　　该商品房产交付时，________房屋实际面积与暂测面积的差别不超过暂测面积的±____％(不包括±____％)时，上述房价款保持不变。

　　实际面积与暂测面积差别超过暂测面积的±____％(包括±____％)时，甲乙双方同意按下述第____种方式处理：

　　1.乙方有权提出退房，甲方须在乙方提出退房要求之日起____天内将乙方已付款退还给乙方，并按____利率付给利息。

　　乙方如未按本合同第八条规定的时间付款，甲方对乙方的逾期应付款有权追究违约利息。自本合同规定的应付款限期第二天起至实际付款之日止，月利息按________计算。逾期超过____天后，即视为乙方不履行本合同。届时，甲方有权按下述第____种约定，追究乙方的违约责任：

　　1.终止合同，乙方按累计应付款的____％向甲方支付违约金。甲方实际经济损失超过乙方支付的违约金时，实际经济损失与违约金的差额部分由乙方据实赔偿。

　　2.乙方按累计应付款的____％向甲方支付违约金，合同继续履行。

　　第十一条 交付期限。

　　甲方须于____年__月__日前，将经竣工验收(包括建筑工程质量验收和按规定必须的综合验收)合格，并符合本合同附件二所规定的装饰和设备标准的该商品房交付乙方使用。但如遇下列特殊原因，除甲、乙双方协商同意解除合同或变更合同外，甲方可据实予以延期：

　　1.不可抗拒的火灾、水灾、地震等自然灾害；

　　第十二条 甲方逾期交付的违约责任。

　　除本合同第十一条规定的特殊情况外，甲方如未按本合同规定的期限将该商品房交付乙方使用，乙方有权按已交付的房价款向甲方追究违约责任。按本合同第十一条规定的最后交付期限的第二天起至实际交付之日止，月利息在____个月内按____利率计算；自第____个月起，月利息则按____利率计算。逾期超过____个月，则视为甲方不履行本合同，乙方有权按下列第种约定，追究甲方的违约责任：

　　1.终止合同，甲方按乙方累计已付款的____％向乙方支付违约金。乙方实际经济损失超过甲方支付的违约金时，实际经济损失与违约金的差额部分由甲方据实赔偿。

　　2.甲方按乙方累计已付款的____％向乙方支付违约金，合同继续履行。

　　第十三条 设计变更的约定。

　　预售商品房开发建设过程中，甲方对原设计方案作重大调整时，必须在设计方案批准后____日内书面通知乙方。乙方应当在收到该通知之日起____天内提出退房要求或与甲方协商一致签订补充协议。乙方要求退房的，甲方须在乙方提出退房要求之日起____天内将乙方已付款退还给乙方，并按____利率付给利息。

　　第十四条 交接通知与乙方责任。

　　预售商品房竣工验收合格后，甲方应书面通知乙方办理交付该商品房手续。乙方应在收到该通知之日起____天内，到甲方指定地点付清本合同第九条规定的应付款项。若在规定期限内，乙方仍未付清全部应付款，甲方有权按本合同第十条规定向乙方追究违约责任。

　　第十五条 交接与甲方责任。

　　在乙方付清本合同第九条规定的应付款之日起____天内，双方对该商品房进行验收交接、交接钥匙、签署房屋交接单。若因甲方责任在乙方付清全部应付款之日起后仍未进行验收交接，乙方有权按本合同第十二条的约定追究甲方违约责任。

　　第十六条 甲方关于装饰、设备标准承诺的违约责任。

　　甲方交付使用的商品房的装饰、设备标准达不到本合同附件二规定的标准的，乙方有权要求甲方补偿双倍的装饰、设备差价。

　　第十七条 质量争议的处理。

　　乙方对该商品房提出有重大质量问题，甲、乙双方产生争议时，以______ 出具的书面工程质量评定意见作为处理争议的依据。

　　第十八条 甲方关于基础设施、公共配套建筑正常运行的承诺。

　　甲方承诺与该商品房正常使用直接关联的下列基础设施、公共配套建筑按以下日期投入正常运行：

　　第十九条 关于产权登记的约定。

　　在乙方实际接收该商品房之日起，甲方协助乙方在房地产产权登记机关规定的期限内向房地产产权登记机关办理权属登记手续。如因甲方的过失造成乙方不能在双方实际交接之日起____天内取得房地产权属证书，乙方有权提出退房，甲方须在乙方提出退房要求之日起____天内将乙方已付款退还给乙方，并按已付款的____％赔偿乙方损失。

　　第二十条 关于物业管理的约定。

　　该商品房移交后，乙方承诺遵守小区(楼宇)管理委员会选聘的物业管理公司制定的

　　物业管理规定；在小区(楼宇)管理委员会未选定物业管理机构之前，甲方指定______________公司负责物业管理，乙方遵守负责物业管理的公司制定的物业管理规定。

　　第二十一条 保修责任。

　　自乙方实际接收该商品房之日起，甲方对该商品房的下列部位和设施承担建筑施工质量保修责任，保修期内的保修费用由甲方承担；

　　保修期内，因不可抗力的因素或其他非甲方原因造成的损坏，甲方无须承担责任，但可协助维修，维修费用由乙方承担。

　　第二十二条 乙方购买的房屋作________使用，乙方使用期间不得擅自改变该商品房之房屋结构和用途。除本合同及其附件另有规定者外，乙方在使用期间有权与其他权利人共同享用与该商品房有关联的公共部位和设施，并按占地和公共部位与公用房屋分摊面积承担义务。

　　甲方不得擅自改变与该商品房有关联的公共设施、公共用地的使用性质。

　　第二十三条 甲方保证在交接时该商品房没有产权纠纷和财务纠纷，保证在交接时已清除该商品房原由甲方的抵押权。如交接后发生该商品房交接前即存在的财务纠纷，由甲方承担全部责任。

　　第二十四条 自该商品房交付之日起，(_______号划拨土地使用权批准文件)(甲方与________签订的________号土地使用权出让合同)中规定的甲方权利、义务和责任依法随之转移给乙方。

　　第二十五条 本合同未尽事项，由甲、乙双方另行议定，并签定补充协议。

　　第二十六条 本合同附件均为本合同不可分割的部分。本合同及其附件内，空格部分填写的文字与印刷文字具有同等效力。

　　本合同及其附件和补充协议中未规定的事项，均遵照中华人民共和国有关法律、法规和政策执行。

　　第二十七条 甲、乙一方或双方为境外组织或个人的，本合同应经该商品房所在地公证机关公证。

　　第二十八条 本合同在履行中发生争议，由甲、乙双方协商解决。协商不成时，甲、乙双方同意由________ 仲裁委员会仲裁。

　　第二十九条 本合同(经甲、乙双方签字)(经________公证(指外销商品房))之日起生效。

　　第三十条 本合同生效后，甲乙双方任何一方无正当理由要求终止合同的，除双方签订补充协议外，责任方须按本合同及其补充协议的有关条款之规定承担违约责任，并按实际已付款(已收款)的____％赔偿对方损失。

　　第三十一条 本合同自生效之日起____天，由甲方向________申请登记备案。

　　第三十二条 本合同连同附表共__页，一式__份，甲、乙双方各执一份，______各执一份，均具有同等效力。

　　甲方(签章)：________________________

　　代表人：____________________ ____年____月____日

　　乙方(签章)：________________________

　　代表人：____________________ ____年____月____日

　　转让合同 6

　　项目名称：

　　受让方（甲方）：

　　让与方（乙方）：

　　签订时间：

　　签订地点：

　　有效期限：

　　中华人民共和国科学技术部制

　　填写说明

　　一、本合同为中华人民共和国科学技术部制定的技术转让（专利实施许可）合同示 范文本。

　　二、本合同书适用于让与人（专利权人或者其授权的人）许可受让方在约定的范围内实施专利，受让方支付约定使用费而订立的合同。

　　三、签约一方为多个当事人的，可按各自在合同关系中的作用等，在“委托方”、“受托方”项下（增页）分别排列为共同受让人或共同让与人。

　　四、本合同书未尽事项，可由当事人附页另行约定，并作为本合同的组成部分。

　　五、当事人使用本合同书时约定无需填写的条款，应在该条款处注明“无”等字样。

　　受让方（甲方）：

　　住所地：

　　法定代表人：

　　项目联系人：

　　联系方式

　　通讯地址：

　　电话：

　　传真：

　　电子信箱：

　　受让方（乙方）：

　　住所地：

　　法定代表人：

　　项目联系人：

　　联系方式

　　通讯地址：

　　电话：

　　传真：

　　电子信箱：

　　本合同乙方以 （独占、排他、普通）方式 许可甲方实施其所拥有的 专利权，甲方受让该项专利的实施许可并支付相应的实施许可使用费。双方经过*等协商，在真实、充分地表达各自意愿的基础上，根据《中华人民共和国合同法》的规定，达成如下协议，并由双方共同恪守。

　　第一条本合同许可实施的专利权：

　　1．为 （发明、实用新型、外观设计）专利。

　　2．发明人/设计人：

　　3．专利权人为：

　　4．专利授权日：

　　5．专利号：

　　6．专利有效期限：

　　7．专利年费已交至：

　　第二条乙方在本合同生效前实施许可本项专利的基本状况如下：

　　1．乙方实施本项专利权的状况（时间、地点、方式和规模）：

　　2．乙方许可他人使用本项专利权的状况（时间、地点、方式和规模）：

　　第三条乙方许可甲方以如下范围、方式和期限实施本项专利：

　　1．实施方式：

　　2．实施范围：

　　3．实施期限：

　　第四条为保证甲方有效实施本项专利，乙方应向甲方提交以下技术资料：

　　第五条乙方提交技术资料的.时间、地点、方式如下：

　　1．提交时间：

　　2．提交地点：

　　3．提交方式：

　　第六条为保证甲方有效实施本项专利，乙方向甲方转让与实施本项专利有关的技术秘密：

　　1．技术秘密的内容：

　　2．技术秘密的实施要求：

　　3．技术秘密的保密范围和期限：

　　第七条为保证甲方有效实施本项专利，乙方应向甲方 提供以下技术服务和技术指导：

　　1．技术服务和技术指导的内容：

　　2．技术服务和技术指导的方式：

　　第八条双方确定，乙方许可甲方实施本项专利及转让技术秘密、 提供技术服务和技术指导，按以下标准和方式验收：

　　第九条甲方向乙方支付实施该项专利权使用费及支付方式为：

　　1．许可实施使用费总额为：

　　其中：技术秘密的使用费为：

　　技术服务和指导费为：

　　2．许可实施使用费由甲方（一次、分期或提成）支付乙方。

　　具体支付方式和时间如下：

　　乙方开户银行名称、地址和帐号为：

　　开户银行：

　　地址：

　　帐号：

　　3．双方确定，甲方以实施专利技术所产生的利益提成支付乙方许可使用费的，乙方有权以

　　方式查阅甲方有关的会计帐目。

　　第十条乙方应当保证其专利权实施许可不侵犯任何第三人的合法权益，如发生第三人指控甲方侵犯专利权的，乙方应当。

　　第十一条乙方应当在本合同有效期内维持本项专利权的有效性。如由于乙方过错致使专利权终止的，乙方应当按本合同第十六条的约定，支付甲方违约金或赔偿损失。

　　本项专利权被国家专利行政主管机关宣布无效的，乙方应当赔偿甲损失，但甲方已给付乙方的使用费，不再返还。

　　第十二条甲方应当在本合同生效后日内开始实施本项专利；逾期未实施的，应当及时通知乙方并予以正当解释，征得乙方认可。甲方逾期日未实施本项专利且未予解释，影响乙方 提供转让提成收益的，乙方有权要求甲方支付违约金或赔偿损失。

　　第十三条双方确定，在本合同履行中，任何一方不得以下列方式限制另一方的技术竞争和技术发展：

　　第十四条双方确定：

　　1．甲方有权利用乙方许可实施的专利技术和技术秘密进行后续改进。由此产生的具有实质性或者创造性技术进步特征的新的技术成果，归（甲方、双方）方所有。具体相关利益的分配办法如下：

　　2．乙方有权在许可甲方实施该项专利权后，对该项专利权涉及的发明创造及技术秘密进行后续改进。由此产生的具有实质性或创造性技术进步特征的新的技术成果，归（乙方、双方）方所有。具体相关利益的分配办法如下：

　　第十五条本合同的变更必须由双方协商一致，并以书面形式确定。但有下列情形之一的，一方可以向另一方提出变更合同权利与义务的请求，另一方应在日内予以答复；逾期未予答复的，视为同意：

　　第十六条双方确定，按以下约定承担各自的违约责任：

　　1．方违反本合同第条约定，应当（支付违约金或损失赔偿额的计算方法）。

　　2．方违反本合同第条约定，应当（支付违约金或损失赔偿额的计算方法）。

　　3．方违反本合同第条约定，应当（支付违约金或损失赔偿额的计算方法）。

　　4．方违反本合同第条约定，应当（支付违约金或损失赔偿额的计算方法）。

　　第十七条双方确定，在本合同有效期内，甲方指定为甲方项目联系人，乙方指定 为乙方项目联系人。项目联系人承担以下责任：

　　一方变更项目联系人的，应当及时以书面形式通知另一方。未及时通知并影响本合同履行或造成损失的，应承担相应的责任。

　　第十八条双方确定，出现下列情形，致使本合同的履行成为不必要或不可能的，可以解除本合同：

　　1．发生不可抗力；

　　第十九条双方因履行本合同而发生的争议，应协商、调解解决，协商、调解不成的，确定按以下第种方式处理：

　　1．提交 仲裁委员会仲裁；

　　2．依法向人民法院起诉。

　　第二十条双方确定：本合同及相关附件中所涉及的有关名词和技术术语，其定义和解释如下：

　　第二十一条与履行本合同有关的下列技术文件，经双方以

　　方式确认后，为本合同的组成部分：

　　1．技术背景资料：

　　2．可行性论证报告：

　　3．技术 评价报告：

　　4．技术标准和规范：

　　5．原始设计和工艺文件：

　　6．其他：

　　第二十二条双方约定本合同其他相关事项为：

　　第二十三条本合同一式份，具有同等法律效力。

　　第二十四条本合同经双方签字盖章后生效。

　　甲方： （盖章）

　　法定代表人/委托代理人： （ 签名）

　　年月日乙方： （盖章）

　　丙方法定代表人/委托代理人： （ 签名）

　　年月日项目负责人： （签字）

　　年月日印花税票粘贴处：

　　转让合同 7

　　转让方（甲方）：身份证号：

　　受让方（乙方）：身份证号：

　　房 东（丙方）：身份证号：

　　甲、乙、双方经友好协商，就某某超市永久性转让事宜达成以下协议：

　　一、丙方同意甲方将自己位于 街 号的超市转让给乙方使用，建筑面积为 *方米；并保证乙方同等享有甲方在原有房屋租赁合同中所享有的权利与义务。

　　二、该超市的所有权证号码为 ，产权人为丙。丙方与甲方签订了租赁合同，租期到 年 月 日止，月租为 元人民币。超市交给乙方后，乙方同意代替甲向丙方履行该租赁合同，每月交纳租金及该合同约定由甲方交纳的水电费等各项费用，该合同

　　期满后由乙方领回甲交纳的押金，该押金归乙方所有。 三、 超市现有装修、装饰、设备在甲方收到乙方转让金后全部无偿归乙方使用，租赁期满后不动产归丙方所有，动产无偿归乙方(动产与不动产的划分按租赁合同执行)。

　　四、 乙方在 年 月 日前一次性向甲方支付顶手费(转让费)共计人民币大写 元，上述费用已包括甲方交给丙方再转付乙方的押金第三条所述的装修装饰设备及其他相关费用。甲方不得再向乙方索取任何其他费用。甲方剩余的房屋使用权归乙方所有。

　　五、 该超市的营业执照、卫生许可证已由甲方办理，经营范围为餐饮，租期内乙方继续以甲方名义办理营业执照、卫生许可证等相关手续，但相关费用及由乙方经营引起的债权债务全部由乙方负责，与甲方无关。乙方接手经营前该超市及营业执照上所载企业所欠一切债务由甲方负责偿还，与乙方无关。 合同生效后乙方有权要求甲方注销营业执照和相关工商税务登记手续，并重新以乙方名义办理相关工商税务登记手续。

　　六、乙方在接手经营后，可对超市进行装修和改造，相关费用乙方自理。

　　七、如因自然灾害等不可抗因素导致乙方经营受损的'与甲方无关，但因国家征用拆迁超市，有关补偿归乙方。

　　八、 如果合同签订前**已下令拆迁超市，甲方退偿全部转让费，赔还乙方接手该超市的装修损失费。 九、本合同一式三份，三方各执一份，自三方签字之日起生效。

　　甲方签字：

　　日期：

　　乙方签字：

　　日期：

　　丙方签字：

　　日期：

　　附件：

　　一、原房屋租赁合同。

　　二、甲方转让给乙方的一切设施清单。

　　三、甲、乙、丙身份证复印件，房产证明书复印件。

　　转让合同 8

　　甲方(转让方)： 身份证号码： 电话： 乙方(受让方)： 身份证号码： 电话：

　　甲乙双方根据《合同法》和有关法规、规定，按照自愿、*等、协商一致的原则，签订本合同。

　　第一条 甲方同意将位于 省 市 号的店面房屋 间， 总面积约 *方米)转让给乙方使用，并保证乙方同等享有甲方在原有房屋租赁合同中所享有的权利与义务。

　　第二条 合同金额

　　合同金额包括一次性转让费 120xx元(壹万贰仟元整) ，甲方将房内原有家俱电器(包括电视机1台，2张床，3个柜子，两把椅子，1台电脑，门头招牌铁架)折价1200元卖给乙方，乙方向甲方支付转让金额合计 13200元(壹万叁仟贰佰元整) 。上述费用已包括该店面房屋承租权及该店面房屋原有的'装修、装饰、广告、设施费用。合同签订日，乙方一次性付清所有款项。

　　第三条 权利和义务

　　甲方已将该店面的有关情况告之乙方。合同订立后，甲方将店面正式移交，且甲方必须在20xx年5月 15日之前在铁路房屋出租管理部门将房屋承租登记方改为乙方，店面手续必须全部移交乙方。甲方必须保证及时将房屋承租权转至乙方，如不能及时办理转让手续，甲方承担违约责任，全额退还转让费，并向乙方按照转让费的10%支付违约金。

　　该店面房屋20xx年2月29日以前租用期内发生的债权债务全部由甲方负责清偿，与乙方无关。20xx年3月1日接手后，乙方所产生的一切经营行为及债权债务由乙方负责清偿，与甲方无关。

　　甲方与房东的租赁合同到 20xx年2月29日为之，该店面房屋承租权转让后， 店面房屋交给乙方使用，乙方同意代替甲方向房东履行原房屋租赁合同中所规定的条款，乙方按约定日期每月向房东缴纳月租金，并且按时交纳该合同约定的由甲方交纳的水电费及其他各项费用。 乙方应当合法经营，依法办理相关证照，负责食品卫生安全。

　　第四条 房屋保养和店面装修

　　房屋保养是乙方的义务，安全用水用电、注意防水防潮，保证房屋结构和设施的正常、完整。

　　第六条 其它事项

　　1、本合同调整甲乙双方的店面转让关系，单独成立，其他合同不对本合同具有约束力。

　　2、本合同一式两份，甲乙双方各执一份，自签订之日起，产生法律效力。

　　甲方签字： 乙方签字：

　　日 期： 日 期：

　　转让合同 9

　　甲方：

　　乙方：

　　乙方因自办企业或种植果园，同甲方协商。甲方将自己所拥有的责任地有偿转让给乙方使用，该地面积3.45亩(东西长约10.75米，南北长约218米)东邻李全，西邻关堂，南至水泥大路，北至关丙英。特达成如下合同：

　　一、甲方原意将关岱岳村城道地耕地永久性有偿转让给乙方使用。

　　二、乙方愿意付给甲方永久性转让土地补偿费十万元整。

　　三、转让后乙方在使用该土地时，如与四邻发生因界畔不清等纠纷时，应由甲方出面处理，否则由此给乙方造成的损失均由甲方负担，乙方自行处理国家组织管理审批事宜，甲方不负责任。

　　四、双方交款签名捺印后即视为一次性永久转让，转让后甲方不得干预乙方的土地使用意图。更不能反悔，如有反悔，甲方赔偿乙方全部投入的2倍损失，如乙方反悔，甲方不予返还乙方的`土地转让费。

　　五、甲乙双方自转让之日起原土地上的任何事物都归乙方所有，并主动将原**和村委会发给的承包书自动消除。

　　六、本合同自双方签名捺印后生效，一式两份。双方当事人各执一份。

　　七、甲方负责提供该地土地承包手续复印件一份。

　　甲 方：

　　乙 方：

　　中证人：

　　转让合同 10

　　合同的转让，是指当事人一方将其合同权利、合同义务或者合同权利义务，全部或者部分转让给第三人。合同的转让，也就是合同主体的变更，准确的说是合同权利、义务的转让，即在不改变合同关系内容的前提下，使合同的权利主体或者义务主体发生变动。

　　需要指出，在债法理论中，不仅仅是合同债权债务可以被转让，事实上其他债权债务也可以被移转，所以债法上有债权让与、债务承担和债权和债务的概括转移之说。但在合同法体系上，合同的转让仅指合同债权的让与、合同债务的承担以及合同债权债务的概括移转三个方面。

　　合同转让是指合同法律关系主体的改变。根据转让内容的不同，合同转让包括了合同权利的转让、合同义务的转让以及合同权利和义务的概括转让三种类型。合同转让既可以全部转让、也可以部分转让。合同转让的类型不同，其转让的条件、程序和效力也不尽相同。

　　合同转让，适用《中华人民共和国合同法》(简称《合同法》)第七十九条、第八十条、第八十一条、第八十二条、第八十三条、第八十四条、第八十五条、第八十六条、第八十七条、第八十八条、第八十九条的规定。合同转让必须符合法律所规定的条件和要求才能生效，否则无效。

　　第一，必须以合法有效的合同关系存在为前提。如果该合同根本不存在或者被宣告无效，或者已经被解除，在此种情况下发生的转让行为都是无效的。

　　第二，必须符合法律所规定的转让程序，需要通知的依法通知;需要征得相对方同意的先经其同意;应当办理批准、登记等手续的，依照其规定办理相应手续。

　　第三，必须符合社会公共利益，且所转让的内容要合法。第四，转让人与受让人之间达成合同转让的合意，具备民事法律行为的有效条件。

　　合同权利的转让(即债权转让)，是指合同债权人通过协议将其债权全部或者部分转让给第三人的行为。具体包括三方面的含义：

　　①合同权利转让是指不改变合同权利的内容，由债权人将权利转让给第三人。因此，权利转让的主体是债权人和第三人，债务人不能成为合同权利转让的当事人。

　　②合同权利转让的对象是合同债权，属于合同法的调整范围，与物权转让有着本质的区别。

　　③合同权利的转让既可以是全部的转让，也可以是部分的转让。在权利部分转让的情况下，受让人作为第三人将加入到原合同关系中，与原债权人共同享有债权;当权利全部转让时，受让人则完全取代转让人的地位而成为合同当事人，原合同关系消亡，产生了一个新的合同关系。从保护社会公共利益和维护交易秩序，兼顾转让双方的利益出发，《合同法》第八十七条对合同转让的范围作了限制。

　　即规定了三种情况下禁止转让：

　　①根据合同性质不得转让，比如根据个人信誉关系而发生的债权;以特定债权人的行为为内容的权利;合同权利的设定是针对特定当事人的不作为义务;单独转让合同债权中的从权利。

　　②按照当事人约定不得转让;

　　③依照法律规定不得转让的。合同权利转让生效除遵守合同转让的一般条件和要求外，应当通知债务人。未经通知，该转让对债务人不发生效力。

　　转让合同 11

　　本合同由甲方与乙方就有限公司的股东转让出资事宜，于________年____月____日在市订立。

　　甲乙双方本着*等互利的原则，经友好协商，达成如下协议：

　　第一条股权转让价格与付款方式

　　1、甲方同意将持有有限公司的股份共元出资额，以万元转让给乙方，乙方同意按此价格及金额购买上述股份。

　　2、乙方同意在本合同订立十五日内以现金形式一次性支付甲方所转让的股份。

　　第二条保证

　　1、甲方保证所转让给乙方的股份是甲方在广东有限公司的真实出资，是甲方合法拥有的股权，甲方拥有完全的处分权。甲方保证对所转让的股份，没有设置任何抵押、质押或担保，并免遭任何第三人的追索。否则，由此引起的所有责任，由甲方承担。

　　2、甲方转让其股份后，其在有限公司原享有的权利和应承担的义务，随股份转让而转由乙方享有与承担。

　　3、乙方承认有限公司章程，保证按章程规定履行义务和责任。

　　第三条盈亏分担本公司经工商行政管理机关同意并办理股东变更登记后，乙方、即成为有限公司的股东，按出资比例及章程规定分享公司利润与分担亏损。

　　第四条费用负担本公司规定的股份转让有关费用，包括：全部费用，由双方承担。

　　第五条合同的变更与解除发生下列情况之一时，可变更或解除合同，但双方必须就此签订书面变更或解除合同。

　　1、由于不可抗力或由于一方当事人虽无过失但无法防止的外因，致使本合同无法履行。

　　2、一方当事人丧失实际履约能力。

　　3、由于一方或二方违约，严重影响了守约方的经济利益，使合同履行成为不必要。

　　4、因情况发生变化，经过双方协商同意变更或解除合同。

　　第六条争议的解决

　　1、与本合同有效性、履行、违约及解除等有关争议，各方应友好协商解决。

　　2、如果协商不成，则任何一方均可申请仲裁或向人民法院起诉。

　　第七条合同生效的条件和日期本合同经有限公司股东会同意并由各方签字后生效。

　　第八条本合同正本一式4份，甲、乙双方各执壹份，报工商行政管理机关一份，有限公司存一份，均具有同等法律效力。

　　甲方签名：________年____月____日

　　乙方签名：________年____月____日

　　转让合同 12

　　一、技术转让合同的概念和特征

　　技术转让合同，指一方当事人将技术成果的所有权或使用权转让给另一方，另一方支付约定的价款的合同。

　　技术转让合同具有以下特征：

　　1.合同标的物是一个相对完整的技术方案。不同于在技术咨询和技术服务合同中当事人一方向对方提供的一定的技术意见、技术知识。

　　2.合同标的物是现有的技术方案。不同于开发合同中技术成果在合同订立时尚不存在或尚未形成。

　　3.合同标的物必须是已经权利化的技术成果。所谓权利化，包括取得专利权、专利申请权、专利实施权及技术秘密成果权等权利。

　　技术转让合同由下列四种具体合同构成：(1)专利权转让合同;(2)专利申请权转让合同;(3)专利实施许可合同;(4)技术秘密转让合同。

　　二、技术转让合同当事人权利义务

　　(一)专利权转让合同中当事人的义务

　　让与人的主要义务：(1)按合同约定的时间将专利权移交给受让人。当然，专利权中的人身权并不因专利权的转让而转让。(2)保证自己是转让专利权的合法拥有者，并保证专利权的真实、有效。(3)按合同约定交付与转让的专利权有关的技术资料，并向受让人提供必要的技术指导。(4)保密义务。

　　受让人的主要义务：向让与人支付合同约定的价款;按合同的约定承担保密义务。

　　(二)专利申请权转让合同中当事人的义务

　　让与人的主要义务为：(1)将合同约定的专利申请权移交受让人，并提供申请专利和实施发明创造所需要的技术情报和资料。(2)保证作为申请权标的的发明创造为让与人自己或自己与他人合作通过创造性劳动合法获得，或者通过委托开发合同获得，即保证自己是所提供的技术的合法拥有者。(3)按合同的约定承担保密义务。法律 教育 网

　　受让人的主要义务为：(1)向让与人支付合同约定的价款。(2)按合同约定承担保密义务。

　　(三)专利实施许可合同中当事人的义务

　　让与人的主要义务：(1)保证自己是所提供的专利技术的合法拥有者，即是自己提出专利申请、经专利机关审查后授予了专利权的技术，或者是让与人通过合法的转让合同获得。(2)提供的专利技术完整、无误，能够达到约定的目的，并许可受让人在合同约定的范围内实施专利技术。(3)交付与实施该项专利技术有关的资料，并按约定提供技术指导。

　　受让人的主要义务：(1)在合同约定的范围内实施专利技术，并不得违反许可合同约定以外的第三人实施该项专利。(2)支付合同约定的价款。

　　(四)技术秘密转让合同中当事人的义务

　　技术秘密转让合同中让与人的主要义务：(1)让与人应是该技术秘密成果的合法拥有者，保证在订立合同时该项技术秘密未被他人申请获得专利。(2)按约定提供技术资料、进行技术指导。(3)保证此项技术的实用性、可靠性。(4)承担合同约定的保密义务。

　　受让人的主要义务：(1)在合同约定的范围内使用技术。(2)按合同约定支付使用费。(3)承担合同约定的保密义务。

　　转让合同 13

　　转让方：（甲方）

　　地址： 电话：

　　法定代表人： 性别： 出生： 年 月 日

　　职务： 国籍： 身份证号码：

　　受让方：（乙方）

　　地址： 电话：

　　法定代表人： 性别： 出生： 年 月 日

　　职务： 国籍： 身份证号码：

　　双方达成如下协议：

　　第一条 甲方在深圳市 地段（地块编号： ）拥有房地产，名称： 数量： ，现有偿转让，转让方式为（１）出售（２）交换（３）赠与（４）继承

　　第二条 乙方自愿从甲方受让上述土地使用权及其上物业。

　　土地面积： ｍ２

　　其中：基底分摊面积 ｍ２

　　公用分摊面积 ｍ２

　　其它（ ）面积 ｍ２

　　共有使用权土地面积： ｍ２

　　物业部分为：

　　第三条 甲乙双方对上述转让数量、面积核对无误，同意上述房地产转让价格为 币，单价 元／ｍ２，总金额 仟 佰 拾 万 千 百

　　十 元，（小写： 万元）；并于 年 月 日前全部交完。

　　第四条 土地使用年期为 年，自 年 月 日起至 年 月

　　日止。

　　第五条 乙方继续履行原《土地使用规则》中的有关规定，原《条例》公布前行政划拨的用地和历史用地，必须履行特区有关规定的义务。

　　第六条 乙方从 年开始，缴纳土地使用费，在此以前的土地使用费全由甲方负责。

　　第七条 房地产转让费由甲方负责缴纳。

　　第八条 转让合同由双方签字盖章，经市公证机关公证，并到**主管部门办理产权登记手续后，乙方正式取得房地产权。

　　第九条 乙方获得房地产权，如再发生出租、抵押、转让（含出售、赠与、继承、交换）时，应按第八条之规定办理产权变更登记手续。

　　第十条 如系地产商第一次售房，原房地产预售合同书作为本合同附件。

　　第十一条 本合同正本一式四份，甲乙双方、房地产权登记机关、公证处各一份。

　　转让方：（盖章） 受让方：（盖章）

　　法定代表人： 法定代表人：

　　年 月 日

　　签约地点：

　　转让合同 14

　　甲方：

　　乙方：

　　甲方有一片与县林业局联营和自种的杉木林，现将该片杉木林全部卖给乙方。根据《中华人民共和国合同法》的有关规定，为明确甲乙双方的权利义务关系，双方经协商一致，特成达如下合同条款，供双方共同遵守：

　　一、甲方将属于本户所有的杉木林位于马鲁坡、卡妹坡、哄捧坡、过龙坡、拉岩坡、拉布坡、拉岩王坡、哄丫没坡、哄丁怀坡、哄立猛坡、巴六有坡、哄好坡、红山地坡、红过龙坡等2600亩的杉木林全部卖给乙方。

　　二、杉木价格按长4.2米、尾径4公分以上每棵壹拾捌元整（￥18.00元）计算，杉木数量以双方共同清点所得的数量为准。

　　三、乙方预付 元定金，待乙方办理好砍伐证后双方共同清点，最后以清点的数量一次性付清杉木款。

　　四、若与第三方联营的，甲方只能按联营中甲方所占有的股份卖给乙方。

　　五、甲方将杉木卖给乙方后，按照甲方的要求，乙方无偿帮甲方修建一条屯级路（从 至 ），屯级路的修建要求以县发改局的屯级道路实施。若乙方不修建屯级路，乙方已付给甲方的定金甲方将不退回，若乙方修建屯级道路后因甲方的原因导致乙方不能对杉木林进行全部经营的，所造成的一切损失由甲方负责。

　　六、屯级路施工过程中，若有纠纷、争议、赔偿等情况的，由甲方负责协调，所产生费用由甲方自理，乙方不负任何责任。

　　七、砍伐时间按县林业局发放的砍证为准。

　　八、除修建至甲方寨子以外，乙方还需要修通乙方所购买的林区，凡修建所占用甲方的土地一律不作赔偿。

　　九、违约责任：若甲方反悔合同规定擅自终止本合同的，甲方除赔偿乙方的.经济损失外，还需退回乙方已付的定金并支付违约金，违约金按林木销售款总额的20%计算全部赔偿给乙方。若乙方违反本合同规定的，甲方将不退回乙方已付的定金。

　　十、本合同一式两份，甲乙双方各执一份。

　　甲方签字：

　　乙方签字：

　　在场人：

　　年 月 日

　　转让合同 15

　　甲方（出让人）：__________ 乙方（受让人）： _____________

　　身份证号码：_______________________ 身份证号码：________________________

　　住址：__________________________ 住址：__________________________

　　甲、乙双方遵循自愿、公*和诚实信用的原则、经协商一致，就乙方向甲方预订_______________ 商品房事宜，订立本合同。

　　第一条 乙方预订座落__________________________ 房屋（以下简称该房屋）

　　第二条 乙方预订的该房屋每*方米建筑面积买卖单价为人民币_________________元，乙方预订的该房屋总房价为人民币_______________________元。

　　第三条 乙方同意签订本合同时，支付定金人民币____________________元，作为甲、乙方双方当事人订立商品房预售合同的担保，签订商品房销售合同后，乙方支付的定金转为房价款。

　　第四条 甲、乙双方商定，预订期为___________________（不超过15天），乙方于_________年_________月_________日前到与甲方签订《二手房买卖协议书》。

　　第五条 在本合同的第四条约定的预订期限内，除本合同第六条、第七条约定的情形外，甲方拒绝签订商品房预售合同的，双倍返还已收取的定金；乙方拒绝签订商品房预售合同的，无权要求甲方返还已收取的定金。

　　第六条 有下列情况之一，乙方拒绝签订商品房销售合同的，甲方应全额返还乙方已支付的定金。

　　1、甲乙双方在签订商品房销售合同时，就具体合同条款难以达成一致，且存在不可归责于双方的事由的；

　　2、甲乙双方签订本合同后、签订商品房销售合同前，由司法机关、行政机关依法限制该房屋房地产权利的。

　　第七条 有下列情况之一，乙方拒绝签订商品房销售合同的.，甲方应双倍返还乙方已支付的定金：

　　1、甲方未遵守本合同第二条约定的；

　　2、甲方未告知乙方在签订本合同前该房屋已存在的抵押、查封等事实的。

　　第八条 本协议一式（ ）份，甲乙双方各持（ ） 份，

　　第九条 甲乙双方应在约定的期限（不超过15天）内签订商品房销售合同，约定期限内未签订的，按本合同第五条执行。

　　第十条 本合同在履行过程中发生的争议，由双方当事人协商解决，协商不成的，按下列第（ ）种方式解决：

　　1、 提交盘锦市仲裁委员会仲裁。

　　2、 依法向人民法院起诉。

　　甲方（公章）：_________ 乙方（公章）：_________

　　法定代表人（签字）：_________ 法定代表人（签字）：_________

　　_________年____月____日 _________年____月____日

　　转让合同 16

　　转让方（下称甲方）：_______________

　　受让方（下称乙方）：_______________

　　甲、乙双方经友好协商，就乙方接收甲方所拥有的位于______市______路______号的大酒楼的有关事宜达成协议如下：

　　第一条 乙方同意以人民币____________万元整转让甲方的____________大酒楼，本协议签定后即付定金人民币____________万元整，酒楼转让合同范本。

　　第二条 双方决定于______年______月______日开始移交。甲方应保证酒楼经营合法、手续齐备。

　　第三条 甲方已存的商品其中有仓库的存货（物料及食品）、吧台的存货及出品部、海鲜的`存货，乙方依据清点数量按双方协商的价格，以人民币（现金）支付。

　　第四条 乙方按甲方提供的设备及财产清单清点（该清单上的财产归属____________公司所有，归乙方使用，而不能流失），清单以外的财产属乙方接收甲方的财产。

　　第五条 甲方有义务协助乙方尽快办理营业执照的变更，法定代表人及股东的变更等手续（其变更费用由乙方负责），原法定代表人及原股东的所有股权一并转给乙方或乙方指定人选（本条规定事项应在2个月内完成，否则视为违约）。

　　第六条 甲方须协同乙方办理房屋租用合同的转名手续，该手续办完后，乙方在3日内支付______万元人民币的押金，另乙方需备好签租约所需用的房产证，合同范本《酒楼转让合同范本》。

　　第七条 乙方同产权单位签约时如谈及的减租条件成功的话与甲方无关。

　　第八条 甲方同意将现在员工留给乙方（除仓管及采购外），但乙方不用的员工需通知甲方留用。

　　第九条 双方以移交完毕后的签字日为生效时日，由此时起该酒楼的所有民事及法律责任均由乙方自行负责，由此时起，每月的______日前，乙方需按时支付租金及水电费。没办齐手续前由甲方代收代交，以出示票据为证。

　　第十条 与______公司签订合约租金，由甲方负责协商解决，争取租金降至______元/月，至少在三年内控制在____________元/月以下。否则，乙方不同意转让甲方的____________大酒楼，甲方应在______日内退还乙方定金____________万元整。

　　第十一条 如各种移交手续，包括营业执照、法人、股东变更，与______公司租约变更等手续在_____个月内无法办齐，甲方应在______日内将定金人民币______万元整退还乙方，乙方即移交场地，并清算债务，如______日内不退还定金，甲方将承担双倍返还定金的法律责任，本协议自动解除。

　　第十二条 双方当事人在履行本合同过程中发生争议时，应当协商解决；协商不能解决的由诉讼解决。

　　甲方： ______________________ （公章）

　　地址： ______________________

　　法人代表： ___________________ （签章）

　　开户银行及帐号： __________________________

　　年 月 日

　　乙方： ______________________ （公章）

　　地址： ______________________

　　法人代表： ___________________ （签章）

　　开户银行及帐号： __________________________

　　年 月 日

　　酒楼物业所有人同意签字：______________

　　年 月 日

　　转让合同 17

　　转让方(甲方)：

　　顶让方(乙方)：

　　房东(丙方)：

　　甲、乙、丙三方经友好协商，就店铺转让事宜达成以下协议：

　　一、丙方同意甲方将自己位于 街(路) 号的店铺(原为： )转让给乙方使用，建筑面积为 *方米;

　　并保证乙方同等享有甲方在原有房屋租赁合同中所享有的权利与义务。

　　二、丙方与甲方已签订了租赁合同，租期到 年 月 日止，年租金为 元人民币(大写： )，

　　租金为每月交付一次。店铺转让给乙方后，乙方同意代替甲方向丙方履行原

　　有店铺租赁合同中所规定的条款，并且每年定期交纳租金及该合同所约定的应由甲方交纳的水电费及其他各项费用。

　　四、转让后店铺现有的.装修、装饰及其他所有设备全部归乙方所有。

　　五、乙方分二次向甲方支付转让费共计人民币 元，(大写： )，在 年 月 日支付人民币 元，(大写： )，

　　在 年 月 日支付人民币 元，(大写： )，前上述费用已包括第三条所述的装修、装饰、设备及其他相关费用，

　　此外甲方不得再向乙方索取任何其他费用。

　　六、甲方应该协助乙方办理该店铺的工商营业执照、卫生许可证等相关证件的过户手续，

　　但相关费用由乙方负责;乙方接手前该店铺所有的一切债权、债务均由甲方负责;接手后的一切经营行为及产生的债权、债务由乙方负责。

　　七、如因自然灾害等不可抗因素导致乙方经营受损的与甲方无关，但因国家征用拆迁店铺，有关补偿归乙方。

　　八、如果合同签订前**已下令拆迁店铺，甲方退偿全部转让费，赔还乙方接手该店铺的装修损失费，

　　并支付转让费的10%的违约金。如果合同签订之后**明令拆迁店铺，或者市政建设(如修、扩路、建天桥、立交桥、修地铁等)导致乙方难以经营，

　　乙方有权解除合同，甲方退还剩余租期的转让费，押金仍归乙方(前述顺延除外)。或甲方在每年营业执照有效期届满时仍未办妥年审手续，

　　乙方有权解除合同，甲方应退回全部转让费，赔偿装修、添置设备损失费，并支付转让费的10%的违约金。

　　九、本合同一式三份，三方各执一份，自三方签字之日起生效。

　　甲方签字：

　　日期：

　　乙方签字：

　　日期：

　　丙方签字：

　　日期：

　　转让合同 18

　　甲方：

　　乙方：

　　丙方：

　　甲乙双方经友好协商，就店铺转让达成下列协议，并共同遵守：

　　第一条甲方于20xx年8月31日前将位于东圃路36号之一的店铺（面积为80*方米）转让给乙方使用。

　　第二条该店铺的所有权证号码为，产权人为丙。丙与甲方签订了租赁合同，租期到20xx年7月31日止，月租为1500元人民币。店铺交给乙方后，乙同意代替甲向丙履行该租赁合同，每月交纳租金及该合同约定由甲交纳的水电费等各项费用，该合同期满后由乙领回甲交纳的押金，该押金归乙方所有。

　　第三条店铺现有装修、装饰、设备（包括）全部无偿归乙方使用，租赁期满后不动产归丙所有，动产无偿归乙方（动产与不动产的划分按租赁合同执行）。

　　第四条乙方在20xx年8月30日前一次性向甲方支付顶手费（转让费）共计人民币大写贰万壹仟元整（￥21000元），上述费用已包括甲方交给丙方再转付乙方的押金、第三条所述的装修装饰设备及其他相关费用。甲方不得再向乙方索取任何其他费用。

　　第五条该店铺的营业执照已由甲方办理，经营范围为餐饮，租期内甲方继续以甲方名义办理营业执照、税务登记等相关手续，但相关费用及由乙方经营引起的债权债务全部由乙方负责，与甲方无关。乙方接手经营前该店铺及营业执照上所载企业金城饭店的所欠一切债务由甲方负责偿还，与乙方无关。

　　第六条乙方逾期交付转让金，除甲方交铺日期相应顺延外，乙方每日向甲方支付转让费的千分之一的违约金，逾期30日的，甲方有权解除合同，乙方按转让费的15%向甲方支付违约金。甲方应保证丙同意甲转让店铺，如由于甲方原因导致丙或甲自己中途收回店铺，按甲不按时交付店铺承担违约责任。

　　第七条遇国家征用拆迁店铺，有关补偿归乙方。

　　第八条如果合同签订前**已下令拆迁店铺，甲方退偿全部转让费，赔还装修损失元，并支付转让费的15%的违约金。如果合同签订之后**明令拆迁店铺，或者市政建设（如修、扩路、建天桥、立交桥、修地铁等）导致乙方难以经营，乙方有权解除合同，甲方退还剩余租期的转让费，押金仍归乙方（前述顺延除外）。或甲方在每年营业执照有效期届满时仍未办妥年审手续，乙方有权解除合同，甲方应退回全部转让费，赔偿装修、添置设备损失元，并支付转让费的15%的违约金。

　　第九条本合同一式二份，自签字之日起生效。

　　甲方：乙方：

　　20xx年3月30日20xx—年3月30日

　　丙方（签字）

　　转让合同 19

　　甲方（出让方）：；住址：； 乙方（受让方）： ；住址： ；

　　为规范山林流转行为，维护流转双方当事人合法权益，根据《森林法》和《农村土地承包法》等有关规定，本着自愿、*等、有偿的原则，甲方愿将以下山林经营权转让给乙方，现经双方协商一致，特订立此合同。

　　一、 山林的基本情况

　　1、地址：

　　2、面积：

　　3、山界：东至 ，南至，西至 ，北至 。

　　二、转让期限及用途

　　1、转让期限：

　　2、转让后的用途：

　　三、转让价款及付款方式

　　1、转让总价格为 万元整（￥ ），在签订合同时乙方先支付总价格的5%作定金，金额为万元整（￥）。其余金额待甲方办理好林权证，并把林权证交给乙方时，乙方一次性把剩余金额交付给甲方。

　　2、乙方收到甲方的每一笔款项时，乙方要出具已收款凭证给甲方。

　　四、甲方的`权利和义务

　　1、甲方将上述山林经营权转让给乙方后，甲方不再享受和履行原有的在该山林上经营权利和义务。

　　2、自签署合同之日起，该林地被依法征用、占用的，相应的补偿款归乙方。

　　3、甲方应将与该山林有关的合同、资料嫁给乙方，并负有协助乙方的义务。

　　五、乙方的权利和义务

　　1、依法享有上述山林的使用、收益、经营权流转的权利，有权自主组织生产经营和处臵产品。

　　2、林地被依法征用、占用的，有权依法获得相应的补偿。

　　3、依法保护和合理利用林地，积极做好森林防火、病虫害防治及森林资源的管护工作。需采伐林木的，必须依法申请《林木采伐许可证》。

　　4、享受和履行甲方原来在该山林地上得权利和义务。

　　5、法律、法规规定的其他权利和义务。

　　六、违约责任

　　1、当事人一方违约，应向对方支付违约金，违约金按 元整支付。

　　2、当事人一方违约，给对方造成经济损失，损失额超过违约金的，应向对方支付双倍的赔偿金。

　　3、如果乙方没有按时支付合同款则甲方有权无偿收回该山林地并其上所有资产，已付款项不再退还。

　　4、在乙方未付清所有款项之前，未经甲方同意该林权证不得抵押不

　　得转让，否则视为乙方违约。

　　七、其他事项

　　1、其它未尽事宜，经甲乙双方友好协商解决。

　　2、本合同一式三份，甲乙双方各执一份，合同管理部门备案一份。

　　3、本合同自甲、乙双方签字签章后生效。

　　甲方（盖章）： 乙方（盖章）：

　　签订日期：___年___月___日 签订日期：___年___月___日

　　转让合同 20

　　本协议由以下各方于_________年_________月_________日在________________________（签约地点）签订：

　　甲方：__________________________股份有限公司

　　法定代表人：________________________________

　　住所：______________________________________

　　乙方： _____________________（推荐主办券商）

　　法定代表人：________________________________

　　住所：______________________________________

　　丙方： ___________________（副推荐主办券商）

　　法定代表人：________________________________

　　住所：______________________________________

　　鉴于：

　　一、甲方为依法设立并合法存续的中关村科技园区非上市股份有限公司，已取得XX市**出具的非上市公司股份报价转让试点资格确认函；

　　二、乙方、丙方为已取得从事主办券商业务资格的证券公司。

　　甲方委托乙方担任其公司股份报价转让的推荐主办券商，负责推荐甲方股份进入代办股份转让系统挂牌报价转让，并指导和督促甲方履行信息披露义务；甲、乙双方共同委托丙方担任甲方股份报价转让的副推荐主办券商，当乙方丧失主办券商业务资格时，由丙方担任甲方的推荐主办券商；乙方、丙方同意接受委托。根据《中华人民共和国合同法》以及《证券公司代办股份转让系统中关村科技园区非上市股份有限公司股份报价转让试点办法（暂行）》、《主办券商推荐中关村科技园区非上市股份有限公司股份进入证券公司代办股份转让系统挂牌业务规则》、《股份进入证券公司代办股份转让系统报价转让的中关村科技园区非上市股份有限公司信息披露规则》等相关规则规定，甲、乙、丙三方本着*等互利原则，经充分协商，达成如下协议：

　　第一章释义

　　除另有约定外，本协议中下列词语仅具有本章所赋予的含义：

　　（一）非上市公司：是指中关村科技园区非上市股份有限公司；

　　（二）报价转让业务：证券公司从事推荐非上市公司股份进入代办系统报价转让，代理投资者参与在代办系统挂牌的非上市公司股份的报价转让；

　　（三）主办券商：取得协会授予的代办系统主办券商业务资格的证券公司；

　　（四）推荐主办券商：推荐非上市公司股份进入代办系统挂牌，并负责指导、督促其履行信息披露义务的主办券商；

　　（五）报价系统：深圳证券交易所提供的代办系统中专门用于为非上市公司股份提供报价和转让服务的技术设施；

　　（六）协会：中国证券业协会；

　　（七）《试点办法》：《证券公司代办股份转让系统中关村科技园区非上市股份有限公司股份报价转让试点办法（暂行）》；

　　（八）《推荐挂牌规则》：《主办券商推荐中关村科技园区非上市股份有限公司股份进入证券公司代办股份转让系统挂牌业务规则》；

　　（九）《信息披露规则》：《股份进入证券公司代办股份转让系统报价转让的中关村科技园区非上市股份有限公司信息披露规则》；

　　（十）高级管理人员：甲方董事、监事、经理、副经理、财务负责人、董事会秘书及负责信息披露事务的人员。

　　第二章甲方的承诺及权利、义务

　　第一条甲方基本情况

　　（一）设立时间；

　　（二）股份发行情况；

　　（三）股本总额；

　　（四）股东人数；

　　（五）股权结构（以图表形式附后）；

　　（六）董事、监事、经理、副经理、财务负责人及其持股明细。

　　第二条甲方就委托乙方担任其公司股份报价转让的推荐主办券商事项，向乙方作出如下承诺

　　（一）保证遵守《试点办法》、《信息披露规则》等报价转让业务规则对非上市公司的相关规定，并遵守就股份报价转让事项对**部门作出的承诺，乙方依据《试点办法》、《信息披露规则》及其他报价转让业务规则对甲方作出的指导、督促及采取的相关措施，均构成本协议项下对甲方有约束力的合同义务。

　　（二）按照相关规定和要求修改公司章程，完善公司治理制度，增加对中小股东权益保护的相关内容。

　　（三）如发行新股（不包括公开发行），优先向公司股东配售。

　　第三条甲方就委托乙方担任其公司股份报价转让的推荐主办券商事项，享有以下权利

　　（一）甲方及其高级管理人员有权就公司股份报价转让获得乙方辅导，并可就相关报价转让业务规则向乙方进行咨询。

　　（二）甲方有权就公司治理、财务及会计制度、信息披露等方面获得乙方业务指导。

　　第四条甲方就委托乙方担任其公司股份报价转让的推荐主办券商事项，应履行以下义务

　　（一）甲方应积极配合乙方的推荐挂牌备案工作，及时、完整地

　　向乙方提交备案所需文件，并保证所提交文件均真实、准确、完整、合法、有效，不存在任何虚假记载、误导性陈述和重大遗漏。

　　（二）甲方应于协会对推荐挂牌备案文件出具备案确认函之日起（____________）个报价日内完成以下工作：

　　1．通知并协助股东办理股份登记、存管；

　　2．核对并向乙方提交股东持股明细以及董事、监事、经理、副经理、财务负责人名单及持股数量；

　　3．与证券登记结算机构签订证券登记服务协议，将公司全部股份进行初始登记。

　　（三）甲方应保证所提供的股东名册合法、真实、准确和完整，如因工作失误造成股东股权争议或纠纷的，由甲方承担全部责任。

　　（四）甲方初始登记的股份，应全部托管到乙方*位。

　　（五）甲方应严格按照有关规定，履行信息披露义务。

　　（六）甲方拟披露信息须经由乙方在指定网站进行披露。

　　（七）甲方及董事会全体成员须保证信息披露内容的真实、准确、完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述和重大遗漏，并承担个别及连带责任。

　　（八）甲方披露信息，应经董事长或其授权董事签字确认；若有虚假陈述，董事长应承担相应责任。

　　（九）甲方及其高级管理人员不得利用公司内幕信息直接或间接为本人或他人谋取利益。

　　（十）甲方董事会秘书负责股权管理与信息披露事务；未设董事会秘书的，应指定一名具备相关专业知识的人员负责股权管理与信息披露事务。

　　董事会秘书或负责信息披露事务的人员为甲方与乙方之间的联络人。

　　（十一）甲方应将董事会秘书或负责信息披露事务的人员的通讯方式（办公电话、住宅电话、移动电话、电子信箱、传真、通信地址等）和变更情况及时告知乙方。

　　（十二）董事会秘书被解聘或辞职、指定信息披露负责人员被更换或辞职的，甲方应及时告知乙方。

　　（十三）甲方应配备信息披露必需的通讯工具和计算机等办公设备，保证计算机可以连接国际互联网，对外咨询电话应保持畅通。

　　（十四）甲方拟披露信息须及时报送乙方，应同时以纸质文档（包括传真）和电子文档形式报送，甲方应保证电子文档与纸质文档内容一致。

　　（十五）甲方应于每一会计年度结束之日起四个月内编制完成并披露年度报告。

　　公司年度财务报告须经会计师事务所审计。

　　（十六）甲方应于每一会计年度的上半年结束之日起两个月内编制完成并披露半年度报告。

　　（十七）甲方披露季度报告的，季度报告应按照乙方要求编制。

　　年度报告、半年度报告或季度报告的披露应按《信息披露规则》规定的信息披露程序进行。

　　（十八）甲方及其高级管理人员应了解并遵守《试点办法》、《信息披露规则》及本协议的相关规定，履行相关义务。

　　（十九）甲方全体董事、监事应按乙方要求的内容和格式签署董事、监事声明与承诺书。

　　如董事、监事发生变化，甲方应及时通知乙方，告知并要求新任董事、监事签署董事、监事声明与承诺书。

　　（二十）董事长不能正常履行职责超过三个月的，甲方应及时将该事实告知乙方。

　　（二十一）甲方董事、监事、经理、副经理及财务负责人持有的.公司股份，在法律限制转让期间不得卖出；甲方应将新任及离职董事、监事、经理、副经理、财务负责人名单及其持股数量及时告知乙方，并按有关规定向乙方申请进行或解除其股份转让限制。

　　（二十二）甲方股东挂牌前所持股份在进入代办股份转让系统进行挂牌报价转让前，甲方应提前三十个报价日向乙方提出申请。

　　（二十三）甲方应积极配合乙方的问询、调查或核查，不得阻挠或人为制造障碍，并按乙方要求办理公告事宜。

　　（二十四）甲方出现下列情况时，应自该事实发生之日起两个报价日内告知乙方并披露：

　　1．经营方针和经营范围的重大变化；

　　2．发生或预计发生重大亏损、重大损失；

　　3．合并、分立、解散及破产；

　　4．控股股东或实际控制人发生变更；

　　5．重大资产重组；

　　6．重大关联交易；

　　7．重大或有事项，包括但不限于重大诉讼、重大仲裁、重大担保；

　　8．法院裁定禁止有控制权的大股东转让其所持公司股份；

　　9．董事长或总经理发生变动；

　　10．变更会计师事务所；

　　11．主要银行账号被冻结，正常经营活动受影响；

　　12．因涉嫌违反法律、法规被有关部门调查或受到行政处罚；

　　13．涉及公司增资扩股和公开发行股票的有关事项；

　　14．乙方认为需要披露的其他事项。

　　第三章乙方的承诺及权利、义务

　　第五条乙方就担任甲方公司股份报价转让的推荐主办券商事项，向甲方作出如下承诺

　　（一）具备主办券商业务资格，具有协会颁发的代办系统主办券商业务资格证书；

　　（二）具有符合《试点办法》规定的从事报价转让业务的机构设置和人员配备；

　　（三）勤勉尽责地履行推荐主办券商职责。

　　第六条乙方就担任甲方公司股份报价转让的推荐主办券商事项，享有以下权利

　　（一）乙方

　　有权依据《试点办法》的规定，暂停、终止甲方股份的挂牌报价，并报协会备案。

　　（二）乙方有权对甲方提出的公司股东所持股份进行或解除转让限制的申请进行审核，并报协会备案。

　　（三）乙方有权依据《试点办法》、《信息披露规则》等报价转让业务规则的规定，指导和督促甲方规范履行信息披露义务。

　　（四）乙方有权对甲方披露信息文件进行形式审查。

　　乙方可对甲方拟披露或已披露信息的真实性提出合理性怀疑，并对相关事项进行专项调查。

　　（五）甲方未能规范履行信息披露义务的，乙方有权要求其限期改正，并根据情节轻重采取以下措施：

　　1．向投资者进行风险揭示；

　　2．暂停解除其控股股东、实际控制人及其一致行动人股份的限售登记；

　　3．对甲方董事长、董事、董事会秘书或负责信息披露的其他人员进行公开谴责；

　　4．向协会报告。

　　（六）甲方未在规定期限内披露年度报告或连续三年亏损的，乙方有权对其股份实行特别处理。

　　第七条乙方就担任甲方公司股份报价转让的推荐主办券商事项，应履行以下义务

　　（一）乙方应依据《试点办法》、《推荐挂牌规则》、《信息披露规则》等报价转让业务规则的规定，勤勉尽责地履行推荐主办券商职责，不得损害甲方的合法权益。

　　（二）乙方应依据《推荐挂牌规则》的规定，向协会推荐甲方股份挂牌报价并进行备案。

　　（三）对甲方高级管理人员进行辅导，使其了解《试点办法》及其他报价转让业务规则。

　　（四）代理甲方及时按照《公司法》、《试点办法》规定办理董事、监事、经理、副经理及财务负责人所持公司股份的转让限制登记及解除转让限制登记手续。

　　（五）乙方及其专职信息披露人员不得泄露尚未披露的信息，不得利用所知悉的尚未披露信息为自己或他人谋取利益。

　　（六）乙方丧失主办券商业务资格时，应及时书面通知丙方，并将推荐主办券商业务转移至丙方。

　　第四章丙方的权利、义务

　　第八条乙方丧失主办券商业务资格时，其在本协议中对甲方的权利与义务全部转移至丙方，由丙方担任甲方的推荐主办券商。

　　第九条丙方享有在乙方丧失主办券商业务资格时承接其推荐主办券商业务的权利，并履行以下义务

　　（一）做好业务转移的准备工作；

　　（二）按照协会规定程序承接乙方推荐主办券商业务；

　　（三）完成业务转移后，与甲方协商选择另一家主办券商作为甲方的副推荐主办券商，签订推荐挂牌报价转让协议并报XX市**和协会备案。

　　第五章费用

　　第十条甲方应当按照相关规定向乙方支付下列费用

　　（一）委托备案费（____________）元；

　　（二）乙方代收的备案费（____________）元；

　　（三）乙方代收的信息披露服务费（___________）元/年；

　　费用的支付方式和时间为（________________________）。

　　第十一条甲方股份终止挂牌报价的，已经支付的相关费用不予返还。

　　第六章协议的变更与解除

　　第十二条丙方丧失主办券商业务资格的，甲方、乙方应协商选择另一家主办券商，约定其为甲方的副推荐主办券商，重新签订推荐挂牌报价转让协议。

　　重新签订的推荐挂牌报价转让协议应由甲方和乙方分别向XX市**和协会备案。

　　第十三条本协议依据《试点办法》、《信息披露规则》等报价转让业务规则签订，如因相关规则进行修订或颁布实施新的报价转让业务规则而导致本协议相关条款内容与修订或新颁布的报价转让业务规则内容相抵触，本协议与之相抵触的有关条款自动变更，以修订或新颁布后的报价转让业务规则相关内容为准，其他条款继续有效；任何一方不得以此为由解除本协议。

　　第十四条出现下列情况之一，本协议自动解除

　　（一）协会对推荐挂牌备案文件决定不予备案的；

　　（二）甲方股份终止报价转让的。

　　第七章免责条款

　　第十五条因不可抗力因素导致任一方损失，其他方不承担赔偿责任。

　　第十六条发生不可抗力时，三方均应及时采取措施防止损失进一步扩大。

　　第八章争议解决

　　第十七条本协议项下产生的任何争议，各方首先应协商解决；协商解决不成的，可选择以下方式解决

　　（一）仲裁；

　　（二）向有管辖权的人民法院提起诉讼。

　　第九章其他事项

　　第十八条本协议规定的事项发生重大变化或存在未尽之事宜，甲、乙、丙三方应当重新签订协议或签订补充协议。补充协议与本协议不一致的，以补充协议为准。

　　第十九条本协议自甲、乙、丙三方签字盖章后生效。

　　第二十条本协议一式八份，甲、乙、丙三方各执二份，报XX市**、协会各一份备案，每份均具有同等法律效力。

　　（以下无正文）

　　甲方（盖章）：________________________

　　法定代表人或授权代表（签字）：________

　　乙方（盖章）：________________________

　　法定代表人或授权代表（签字）：________

　　丙方（盖章）：________________________

　　法定代表人或授权代表（签字）：________

　　附件：甲方股本结构表

　　填表日期：________年________月________日

　　单位：________股

　　无限售条件的股份

　　有限售条件的股份

　　高管股份

　　个人或基金

　　其他法人

　　总股本

　　甲方盖章：__________

订购合同（精选二十篇）（扩展7）

——抵押合同(精选二十篇)

　　抵押合同 1

　　出质人：_________________________________________

　　法定代表人：_______________________职务：_______________住所(地址)：_____________________________________

　　电话：_______________传真：______________邮编：___________债权人：

　　法定代表人：职务：住所：

　　电话：传真：邮编：

　　因______________________________________(以下简称被保证人)与______________________________________(以下简称受益人)签定编号为_____________________________的_________________________(以下简称主合同)，约定由质权人为其提供保证期限为自主债务履行期届满之日起两年，保证金额为_______________________(大写)的保证担保。为了确保主合同项下被保证人义务得到切实履行，出质人愿意向债权人提供质押反担保。为明确当事人权利、义务，依据我国《合同法》、《担保法》等有关法律法规规定，当事人经*等协商一致，订立本合同。

　　第一条出押人陈述与保证

　　1.1出质人是本合同项下出质股份完全的、有效的、合法的所有者；本合同项下的出质股份不存在所有权或经营管理权方面的争议；

　　1.2完全了解被保证人的权利义务，为其提供质押反担保完全出于自愿，在本合同项下的全部意思表示真实；

　　1.3本合同项下股份依法可以设定质押，设立本合同的质押不会受到任何限制。

　　第二条质押担保范围

　　2.1出质人质押担保的范围包括：主合同项下全部借款本金、利息、罚息、违约金、赔偿金、实现质权的`费用。

　　2.2当被保证人不履行其债务时，无论质权人对《委托保证合同》项下的债权是否拥有其它担保，质权人有权直接要求各出质人在其担保范围内对全部债权承担担保责任。

　　第三条质押股份

　　3.1本合同项下用于质押的股份详见《股份质押清单》。

　　3.2本合同签订时当事人对出质权利约定的价值，不作为质权人处分该权利时的估价依据，不对质权人行使质权构成任何限制。

　　第四条质押股份的记载

　　4.1出质人应在____年____月____日之前将本合同的股份出质事项记载于_____________(以下简称被持股人)的股东名册。

　　第五条股份质押的股东会决议

　　5.1出质人应在____年____月____日之前就本合同的股份出质事项作出被持股人的股东会决议。

　　第六条质权的实现

　　6.1质权人代被保证人代偿债务后，质权人有权与出质人协商，将出质股份折价由质权人所有以抵偿主合同借款人所欠债务，也有权对出质股份采取拍卖、变卖等方式处分，所得价款优先受偿。

　　6.2质权人依6.1条处分出质股份时，各出质人应予配合，并到有关部门办理出质股份的过户登记手续。

　　第七条转让禁止

　　7.1在被保证人偿还主合同及《委托保证合同》项下全部债务之前，各出质人不得馈赠、转让、质押或以任何其他方式处分本合同项下的出质股份。

　　第八条出质人的权利和义务

　　8.1承担本合同项下质权人实现质权的全部费用。

　　8.2在本合同有效期内，各出质人不得将本合同项下的出质股份馈赠、转让或以任何其他方式处分。

　　8.3在出质股份受到或可能受到来自任何第三方的侵害时，各出质人有义务通知并协助质权人免受侵害。

　　8.4当被持股人有下列情形之一时，各出质人应当提前30个工作日书面通知质权人：

　　8.4.1实行承包、租赁、股份制改造、联营、合并、兼并、分立、与外商合资合作等；

　　8.4.2经营范围和注册资本变更、股权变动；

　　8.4.3涉及重大经济纠纷；

　　8.4.4出质股份发生权属争议；

　　8.4.5破产、歇业、解散、被停业整顿、被吊销营业执照、被撤销；

　　8.4.6住所、电话、法定代表人等发生变更。

　　8.5被保证人偿清主合同项下全部债务后，出质人不再承担担保责任。

　　第九条质权人的权利和义务

　　9.1发生下列情形之一的，质权人可以提前处分出质股份，并以所得价款优先受偿：

　　9.1.1依据主合同约定或法律规定解除主合同而发生质权人代偿或造成质权人经济损失。

　　9.1.2主合同履行期间被保证人被宣告破产、被解散、擅自变更企业体制致使贷款债权落空、卷入或即将卷入重大的诉讼或仲裁程序及其他法律纠纷等对其偿债能力有重大影响的情况。

　　9.2有权要求各出质人协助，避免质权受到来自任何第三方的侵害。

　　第十条违约责任

　　10.1出质人在本合同第一条中作虚假陈述与声明，给质权人造成损失的，应予赔偿。

　　10.2本合同生效后，当事人应全面履行本合同约定的义务。任何一方没有履行或没有完全履行本合同约定义务，应承担相应违约责任，并赔偿由此给他方造成的损失；

　　10.3如因出质人过错造成本合同无效，该出质人应在质押担保范围内赔偿质权人的全部损失。

　　第十一条合同的生效、变更、解除和终止

　　11.1本合同经当事人的法定代表人或授权代理人签字并加盖公章后生效(自然人出质人签字生效)。

　　11.2本合同有效期为：自本合同生效之日至主合同借款本金、利息、违约金、赔偿金、实现债权的费用全部清偿之日终止。

　　11.3《保证合同》、《委托保证合同》无效，本合同仍有效，全部出质人仍应按本合同承担担保责任。

　　11.4本合同生效后，当事人任何一方不得擅自变更或解除。如本合同需要变更或解除时，应经当事人协商一致，并达成书面协议。书面协议达成之前，本合同仍然有效。

　　第十二条争议的解决

　　12.1当事人在履行本合同过程中发生的争议，应首先通过协商解决。协商不成的，由质权人所在地人民法院通过诉讼方式解决。

　　第十三条当事人约定的其他事项

　　13.1出质人承诺妥善经营管理被持股人的一切业务；

　　13.2出质人承诺在被保证人偿清《委托保证合同》项下全部债务之前，被持股人不得进行股利或红利的分派；不得将其股份出售、转移、质押，也不得与第三方从事任何对被持股人的营运或财务状况有损害的行为。

　　13.3质押期间质押股份发生权属争议的，不影响本合同的效力。

　　13.4质押期间质押股份灭失或被有关机关宣告为无效的，出质人须另行向质权人提供反担保物。

　　第十四条附件

　　14.1本合同附件是本合同不可分割的组成部分，与本合同正文具有同等法律效力。

　　14.2本合同的附件包括：

　　附件一：《股份质押清单》

　　第十五条附则

　　15.1本合同一式________份，具有同等法律效力。

　　本页不含正文，仅限盖章使用

　　出质人［1］(公章)

　　法定代表人(授权代理人)：

　　年 月 日

　　出质人［2］(公章)

　　法定代表人(授权代理人)：

　　年 月 日

　　质权人(公章)

　　法定代表人(授权代理人)：

　　年 月 日

　　附件：

　　股份质押清单

　　出质人： 质权人：

　　抵押合同 2

　　抵押人（甲方）：___________________

　　代表人：___________________

　　抵押权人（乙方）：___________________

　　代表人：___________________

　　依据《中华人民共和国物权法》及其他法律、法规的相关规定，乙方将在本合同约定的期间内与债务人___________________（以下简称“主合同债务人”）基于主合同连续发生多笔债权，甲方愿意在最高债权额限度内为上述债权（以下简称“主债权”）向乙方提供抵押担保，甲、乙双方经协商一致，订立本合同。

　　第一条被担保主债权的种类、最高债权额和债权发生期间

　　1、本合同项下主合同的形式选择为：

　　乙方与主合同债务人签订编号为_________的《_________》，该合同与其项下发生的具体业务合同共同构成本合同的主合同；

　　乙方与主合同债务人在本合同4款约定的主债权发生期间内连续签订的多个合同（以下也称为具体业务合同）均为本合同的主合同。

　　2、甲方所担保的主债权的业务种类同主合同的约定。

　　3、本合同项下被担保的最高债权额为：币种_________，金额（大写）：_______________（其中外币业务按发生日乙方挂牌的外汇卖出价折算）。

　　该最高债权额指最高主债权本金余额，具有以下含义：

　　4、主合同债务人在任一时点使用中尚未清偿的所有本金数额（如主合同项下业务为信用证、银行承兑汇票、保函、提货担保，则该数额为已发生的但尚未结清的业务余额）不超过上述限额，但在上述限额内，主合同债务人对已清偿的本金额度可申请循环使用；

　　5、最高债权额仅为主债权本金的最高限额，在本金不超过上述限额的前提下，由此而产生的本合同第二条约定范围内的利息、罚息、费用等所有应付款项，甲方均同意承担担保责任。

　　6、本合同项下被担保的主债权的发生期间为____年____月____日至____年____月____日，本条约定具有以下含义：

　　7、如果主合同中约定的业务种类为借款业务，则每笔借款的发放日均不超过该期间的`届满日；

　　8、如果主合同中约定的业务种类为票据承兑/开立信用证/开立保函（或提货担保书）业务，则乙方对汇票进行承兑/开立信用证/开立保函（或提货担保书）的日期均不超过该期间的届满日；

　　9、每笔债权的到期日以具体业务合同约定的日期为准，且不受该期间是否届满的限制。

　　第二条抵押财产：

　　甲方所有的抵押财产为____________，该抵押财产的数量、质量、状况、所在地等详见如下附件：

　　编号为（）的《抵押财产清单（动产）》；

　　编号为（）的《抵押财产清单（房地产）》；

　　编号为（）的《抵押财产清单（交通运输工具）》；

　　编号为（）的《抵押财产清单（正在建造的建筑物）》；

　　编号为（）的《抵押财产清单（正在建造的船舶、航空器）》。

　　甲方所提供的抵押财产在本合同签订之日的合计评估价值为人民币（大写）___________。本评估价值并不作为乙方根据本合同约定处臵抵押财产时的估价依据，也不构成对乙方行使抵押权的任何限制。

　　作为抵押财产的全部产权或使用权凭证及其他有效证明文件和相应资料，如乙方认为必要，甲方应提交给乙方保管。

　　第三条抵押担保范围：甲方抵押担保的范围为主债权本金、利息、逾期利息、罚息、复利、违约金、损害赔偿金、乙方为实现抵押权、实现债权而发生的费用以及其他所有主合同债务人的应付费用。

　　上述范围中除本金外的所有费用，应当从抵押财产变现价款中首先扣除，不计入本合同项下被担保的最高债权额。

　　第四条抵押物的保管方式和保管责任如下：

　　抵押财产由甲方占管，甲方应妥善保管抵押财产，负有维修、保养和保证抵押财产完好无损的责任，并随时接受乙方的监督、检查。

　　抵押财产发生毁损、灭失的，甲方应及时告知乙方，并立即采取措施防止损失扩大。

　　第五条在本合同有效期内，甲方不得出售和馈赠抵押物；甲方迁移、出租、转让、再抵押或以其它任何方式转移本合同项下抵押物的，应取得乙方书面同意。

　　第六条本合同项下有关的公证、登记等费用由甲方承担。

　　第七条本合同生效后，如需延长主合同项下借款期限，或者变更合同其它条款，应经抵押人同意并达成书面协议。

　　第八条出现下列情况之一时，乙方有权依法处分抵押财产：

　　1、主合同约定的还款期限已到，借款人未依约归还本息或所延期限已到仍不能归还借款本息。

　　2、借款人死亡而无继承人履行合同，或者继承人放弃继承的。

　　3、借款人被宣告解散、破产。

　　处理抵押物所得价款，不足以偿还贷款本息和费用的，乙方有权另行追索；价款偿还贷款本息还有余的，乙方应退还甲方。

　　第九条抵押权的撤销：主合同借款人按合同约定的期限归还借款本息或者提前归还借款本息的，乙方应协助甲方办理注销抵押登记。

　　第十条本合同生效后，甲乙任何一方不得擅自变更或解除合同。需要变更或解除合同时，应经双方协商一致，达成书面协议。协议未达成前，本合同各条款仍然有效。

　　第十一条违约责任

　　1、按照本合同第三条约定，由甲方保管的抵押财产，因保管不善，造成毁损，乙方由权要求恢复财产原状，或提供经乙方认可的新的抵押财产，或提前收回主合同项下贷款本息。

　　2、甲方违反第四条约定，擅自处分抵押财产的，其行为无效。乙方可视情况要求甲方恢复抵押财产原状或提前收回主合同项下贷款本息，并可要求甲方支付贷款本息总额万分之__________的违约金。

　　3、甲方因隐瞒抵押财产存在共有、争议、被查封、被扣押或已经设定过抵押权等情况而给乙方造成经济损失的，应给予赔偿。

　　4、甲、乙任何乙方违反第十二条约定，应向对方支付主合同项下贷款总额万分之_____________的违约金。

　　5、本条所列违约金的支付方式，甲、乙双方商定如下：

　　第十二条双方商定的其它事项：

　　第十三条争议的解决方式：甲、乙双方在履行本合同中发生的争议，由双方协商解决。协商不成，可以向人民法院起诉。

　　第十四条本合同由甲、乙双方签字并加盖单位公章，自主合同生效之日起生效。

　　第十五条本合同一式二份，甲、乙双方各执一份，具有同等的法律效力。

　　甲方：___________________

　　代表人：_________________

　　_______年_____月_____日

　　乙方：___________________

　　代表人：_________________

　　_______年_____月_____日

　　抵押合同 3

　　合同编号： 年 字第 号

　　抵押人名称：

　　住 所：

　　法定代表人

　　或主要负责人：

　　开户金融机构：

　　帐 号：

　　电话： 邮政编码：

　　抵押权人名称：

　　住 所：

　　法定代表人

　　或主要负责人：

　　电话： 邮政编码：

　　签订合同日期：

　　签订合同地点：

　　抵押人（以下称甲方）：

　　抵押权人（以下称乙方）：

　　为确保 年 字第 号合同（以下称主合同）的履行，甲方愿意以自有财产作抵押。乙方经审查，同意接受甲方的财产抵押。甲、乙双方经协商一致，按以下条款订立本合同：

　　第一条 甲方用作抵押的财产为（详见抵押财产清单）：

　　第二条 本合同项下抵押财产共作价（大写） 万元整，抵押率为 ％。实际抵押额为 万元整。

　　第三条 抵押财产的保管方式和保管责任如下：

　　１．抵押财产中的 待甲、乙双方封存后，由甲方自行保管。抵押财产中的 由甲方自行保管。甲方应妥善保管抵押财产，在抵押期内负有维修、保养，保证完好无损的责任，并随时接受乙方的检查。

　　２．抵押财产中的 由甲方交乙方保管，并由乙方向甲方一次性收取抵押价额 ％的保管费。乙方应妥善保管抵押财产，不准挪用抵押财产。

　　第四条 抵押财产中的 必须由甲方办理财产保险，并将保险单交乙方保存。

　　第五条 在本合同有效期内，甲方不得出售和馈赠抵押财产；甲方迁移、出租、转让、再抵押或以其它任何方式转移本合同项下抵押财产的，应取得乙方书面同意。

　　第六条 抵押财产意外毁损的'风险承担：

　　第七条 本合同项下有关的公证、保险、鉴定、登记、运输及保管等费用由甲方承担。

　　第八条 本合同生效后，如需变更主合同条款，应经抵押人同意并达成书面协议。

　　第九条 在本合同有效期内，甲方如发生分立、合并，由变更后的机构承担或分别承担本合同项下义务。甲方被宣布解散或破产，抵押财产不列入破产清算范围，乙方并有权提前处分其抵押财产。

　　第十条 出现下列情况之一时，乙方有权依法定方式处分抵押财产：

　　１．主合同约定的还款期限已到，借款人未依约偿还借款本息或所延期限已到仍不能偿还借款本息；

　　２．借款人死亡而无继承人履行合同；

　　３．借款人被宣告解散、破产；

　　处理抵押财产所得价款，不足以偿还贷款本息和费用的，乙方有权另行追索；价款偿还贷款本息还有余的，乙方应退还给甲方。

　　第十一条 抵押权的撤销：主合同借款人按期偿还借款本息的，抵押权即自动撤销，由乙方保管的甲方财产和财产保险单应退还给甲方。

　　第十二条 本合同生效后，甲、乙任何一方不得擅自变更或解除合同，需要变更或解除合同时，应经双方协商一致，达成书面协议。协议未达成前，本合同各条款仍然有效。

　　第十三条 违约责任：

　　１．按照本合同第三条第１项的约定，由甲方保管的抵押财产，因甲方保管不善，造成毁损，乙方有权要求甲方恢复抵押财产原状，或提供经乙方认可的抵押财产。

　　２．按照本合同第三条第２项的约定，由乙方保管的抵押财产因乙方保管不善造成毁损，甲方有权用主合同中尚未偿还的借款与被毁损的抵押财产相抵销，并可追索剩余价款。或者要求乙方恢复抵押财产原状；或者要求乙方赔偿其因此而遭受的损失。

　　３．甲方违反第五条约定，擅自处分抵押财产的，其行为无效。乙方可视情况要求甲方恢复原状，提前收回主合同项下贷款，并可要求甲方支付贷款总额 ％的违约金。

　　４．甲方因隐瞒抵押财产存在共有、争议、被查封、被扣押或已经设定过抵押权等情况而给乙方造成经济损失的，应给予赔偿。

　　５．甲、乙任何一方违反第十二条约定，应向对方支付主合同项下贷款总额 ％的违约金，并应赔偿对方因此而遭受的经济损失。

　　６．在本合同有效期内，未经抵押人同意，变更主合同条款或转让主合同项下权利义务的，甲方可自行解除本合同，并要求乙方退回由乙方保管的抵押物。

　　第十四条 争议的解决方式：

　　第十五条 双方商定的其它事项：

　　第十六条 本合同由甲、乙双方法定代表人或主要负责人签字并加盖单位公章。自主合同生效之日起生效。

　　第十七条 本合同正本一式二份，甲、乙双方各执一份。

　　附：抵押财产清单一式 份。

　　甲方：公章

　　法定代表人

　　或主要负责人：签章

　　年 月 日

　　乙方：公章

　　法定代表人

　　或主要负责人：签章

　　年 月 日

　　签订合同地点：

　　抵押合同 4

　　一、借款合同抵押担保的方式

　　借款合同的抵押，是抵押人（借款人或第三人）为保证借款合同的履行而采取的一种担保措施，即抵押人以自己所有的财产或者自己依法经营管理的财产，作为履行借款合同的担保;如债务人（借款人）到期不履行债务时，债权人有权依照法律规定以该财产折价或者以拍卖、变卖该财产的价款优先受偿。抵押权作为物权保证，其效力高于信誉保证。

　　抵押物是指由抵押人提供并经抵押权人（贷款人）认可的，在借款人到期不能履行或不履行借款合同规定的义务时，贷款人有权依照法律、法规的规定或借款合同的约定予以处分的财产。根据我国《担保法》的规定，下列财产可以作为抵押物：

　　抵押人所有的房屋和其他地上定着物;抵押人所有的机器、交通运输工具和其他财产;抵押人依法有权处分的国有的土地使用权，房屋和其他地上定着物;抵押人依法有权处分的国有的机器、交通运输工具和其他财产;抵押人依法承包并经发包方同意抵押的荒山、荒沟、荒丘、荒滩等荒地的土地使用权;依法可以抵押的其他财产。

　　二、借款合同抵押担保的内容

　　借款合同的抵押应当以书面形式由抵押人和抵押权人订立抵押合同。抵押合同应当包括下列内容：

　　1、被担保的借款种类，借款数额;

　　2、借款人履行偿还借款义务的期限;

　　3、抵押物的名称、数量、质量、状况、所在地、所有权权属或者使用权权属;

　　4、抵押担保的范围;

　　5、当事人认为需要约定的其他事项。

　　抵押合同的主要条款和内容经当事人协商一致后，由当事人双方签章，抵押合同即告成立。但对于以法律规定的财产抵押的，应当办理抵押物登记，且抵押合同自登记之日生效。

　　抵押合同 5

　　抵押权人：____________________________（以下简称甲方）

　　身份证号：____________________________

　　通讯地址：____________________________

　　联系方式：____________________________

　　抵押人：______________________________（以下简称乙方）

　　身份证号：____________________________

　　通讯地址：____________________________

　　联系方式：____________________________

　　乙方愿意以其所有的车辆就甲、乙双方于______年____月____日签订的《保证担保借款合同》向甲方提供抵押反担保。甲、乙双方现就该反担保事宜，经*等、友好协商，自愿达成如下条款，共同遵照执行：

　　第一条抵押物

　　乙方提供的抵押车辆的详细情况以其向甲方提供的抵押物清单为准。

　　第二条抵押物的抵押价值

　　该抵押车辆账面价值为_____元，评估值为_________元，现甲、乙双方商定抵押车辆的抵押价值总额为_______元。

　　第三条抵押物的清点、登记

　　1、本合同签署前，甲、乙双方共同清点核查抵押车辆。抵押期间，该抵押车辆的机动车登记证书正本、机动车销售统一发票正本、车辆购置税收据正本等交由甲方保管。

　　2、本合同签订后三日内，乙方负责到有关车辆管理机关办理抵押车辆登记手续，甲方对此予以协助，由此产生的费用全部由乙方承担。在办妥抵押登记手续之前，甲方有权拒绝为乙方提供担保手续。

　　第四条抵押反担保的范围

　　1、上述《保证担保借款合同》中约定的甲方履行保证义务代乙方偿还的全部款项和自付款之日起的利息以及其因此支付的其他费用和损失等；

　　2、上述《保证担保借款合同》中约定的乙方应向甲方支付的违约金、赔偿金以及实现债权的费用等。

　　3、甲方为实现本合同项下的抵押权而发生的费用，包括但不限于诉讼费（或仲裁费）、保全费、评估费、拍卖费、执行费、律师代理费、调查取证费等。

　　第五条乙方的义务

　　1、乙方应将抵押车辆在抵押期间向当地保险机构投以机动车辆保险，保险受益人为甲方。保险到期时间应在乙方反担保期限届满时间之后。借款展期的乙方应办理延长投保期的手续。抵押车辆在抵押期间，其保险到期的，乙方应在保险到期前_____日内到当地保险机构续保，保险受益人为甲方。甲方有权主动代办保险，保险费由乙方承担。保险项目如下：

　　a、机动车辆损失险；

　　b、机动车辆强制险；

　　c机动车辆座位险；

　　d、第三者责任险；

　　e、盗抢险；

　　f、自燃险。

　　2、在抵押期内抵押车辆发生保险事故，甲方有权将保险赔偿金提存。在借款到期后，如乙方不能按期偿还借款，致使甲方承担担保责任的，甲方有权用保险赔偿金清偿借款及甲方为实现债权支出的费用，不足清偿的，甲方有权另行向乙方追偿。

　　3、抵押车辆在签订本合同前已先行保险的，乙方应到保险机构办理保险受益人变更手续（变更为甲方）。保险金额小于抵押车辆评估价值的，应补足保险金额。

　　4、本合同项下抵押车辆的保险凭证均交甲方保管。

　　5、抵押期间，未经甲方书面同意，乙方不得以出售、出租、赠与等方式转让或以其他方式处分抵押车辆，也不得对抵押车辆增、拆、改、修。否则，甲方保留向乙方追索的权利。

　　6、抵押车辆在抵押期间可继续由乙方使用、保管，并负责保养和保修及年审，其一切费用开支由乙方承担。乙方必须保证抵押物的安全、完整，要合理使用抵押物，以确保抵押车辆价值不致非正常减少，并接受甲方的监督、检查。

　　7、抵押车辆毁损的，乙方应在五日内将抵押车辆恢复原状，未能恢复原状的，乙方应提供经甲方认可的其他等价财产作为新的抵押物或提供其他担保。

　　8、抵押期间，未经甲方书面同意，乙方不得擅自赠与、出租、转让、再抵押或以其他任何方式处分抵押车辆，并不得实施降低抵押车辆价值的任何行为。

　　9、抵押车辆价值减少时，乙方应在三十日内向甲方提供与减少的价值相当的担保。

　　10、乙方保证对抵押车辆享有所有权。

　　11、抵押期间，经甲方书面同意，乙方转让抵押车辆所得的价款优先向甲方提前清偿所担保的债权。

　　12、乙方不得隐瞒抵押车辆存在共有、争议、被查封、被扣押或已被设定抵押的任何情况。

　　第六条违约责任

　　1、乙方违反本合同第五条第五款约定的，其行为无效，甲方可要求其按抵押车辆之抵押价值总额的10%支付违约金。

　　2、乙方违反本合同第五条第六款约定的，因保管不善致使抵押车辆毁损的，甲方可要求其恢复原状或重新提供甲方认可的新的抵押物，并可要求其按抵押价值总额的10%支付违约金。

　　3、乙方违反本合同约定的其他义务与责任的，其应按抵押价值总额10%向甲方支付违约金，并赔偿由此给甲方造成的`一切损失。

　　第七条抵押权的实现

　　在甲方履行了代偿义务后的____天内未受乙方清偿的，甲方可依照法律规定的形式以抵押物折价或以拍卖、变卖该抵押物所得的价款优先受偿。抵押物折价或拍卖、变卖后所得的价款仍不足以清偿的，甲方有权就不足部分向乙方继续追偿。

　　第八条义务和责任的连续性

　　本合同项下乙方所有义务和责任不因其财力、地位等状况的改变，或与其他单位签订的任何协议、文件或合同而免除；也不因乙方发生合并、分立等情形或变更法定代表人、承办人等情形而免除。若本合同项下各方当事人发生合并、分立、变更等情形的，由变更后的当事人承担或分别承担本合同所列义务和责任。

　　第九条通知

　　1、甲方对乙方的任何通知只要按照下列乙方地址或传真发送，发送日即视为送达乙方日期。

　　地址：_____________________________________

　　邮编：_____________________________________

　　传真：______________________________________

　　2、乙方上述地址或传真变更时，应于变更之日起次日内书面通知甲方。

　　3、若乙方提供地址、传真不准确或其变更后未依约通知甲方，致使甲方无法发送传真或发送信件被退回的，则甲方发送通知之日仍视为送达乙方日期。

　　第十条争议解决方式

　　甲、乙双方在执行本合同中产生争议，应协商解决。协商不成的，由甲方所在地法院管辖。

　　第十一条其他

　　1、本合同由甲、乙双方法定代表人或其授权代理人签字并加盖公章后生效。

　　2、本合同一式两份，甲、乙双方各执一份。

　　3、本合同附件与本合同具有同等法律效力。

　　4、不论主合同或甲方因主合同与他人（包括但不限于乙方）签订的其他反担保协议有效与否，本合同仍然有效。

　　抵押权人：_____________________

　　抵押人：_____________________

　　________年______月______日

　　________年______月______日

　　抵押合同 6

　　抵押权人(甲方)：

　　身份证号码：

　　住所：

　　电话：

　　编码：

　　抵押人(乙方)：

　　身份证号码：

　　住所：

　　电话：

　　编码：

　　为确保抵押权人(甲方)与的借款承诺，乙方愿意以其有权处分的财产作抵押，甲方经审查，同意接受乙方的财产抵押，甲、乙双方根据有关法律规定，经协商一致，约定如下条款：

　　第一条、乙方抵押担保的借款金额(大写)，贷款期限(、)：自________年____月____日至________年____月____日，贷款用途为。

　　第二条、乙方以抵押物清单所列之财产设定抵押。

　　第三条、抵押物清单如下：

　　1.房地产座落：

　　2.土地面积：

　　3.土地使用年限：

　　4.土地来源：

　　5.土地(转让、划拨)合同号：

　　6.国有土地使用证号：

　　7.房屋建筑面积：

　　8.共有权份额：

　　9.房屋所有权证号：

　　10.抵押物确认价值合计为：

　　第四条、乙方保证对抵押物依法享有所有权或处分权。

　　第五条、乙方在本合同生效之日将抵押物权属证明文件(他项证)交甲方，抵押期间该抵押物权属证明文件由甲方代为保管。乙方以所购地产作抵押，在借款合同生效之日将购房合同或证明文件、抵押登记证明或他项权证交甲方执管。取得房屋所有权证后，房屋土地及房地产权证收乙方执管。

　　第六条、抵押担保的范围：借款金额及利息、借款人应支付的违约金(包括罚息)和赔偿金以及实现借款债权和抵押权的费用(包括律师费、诉讼费、公证费等)。抵押金额(大写)人民币整。

　　第七条、本合同的效力独立于被担保的借款合同，借款合同无效不影响本合同的效力。

　　第八条、本合同项下有关的评估、鉴定、登记、保管等费用均由乙方承担。

　　第九条、抵押期间，乙方有义务妥善保管抵押物，保持抵押物完好无损，并随时接受甲方的检查。

　　第十条、抵押期间，抵押物如发生的损失，或者因第三人的行为导致抵押物价值减少，由乙方存入甲方指定的帐户，抵押期间乙方不得动用。

　　第十一抵押物价值减少，甲方应在三十天内向乙方提供与减少的价值相当的担保。

　　第十一条、抵押期间，未经甲方书面同意，乙方不得赠与、出售、出租、转让、再抵押或以其他任何方式处分本合同项下的抵押物。抵押期间，经甲方书面同意，乙方转让抵押物所得的价款应优先用于向甲方提前清偿所担保的债权。

　　第十二条、抵押期间，经甲方书面同意，乙方转让抵押物所得的价款应优先用于向甲方提前清偿所担保的债权。

　　第十三条、借款合同履行期限届满，借款人未能清偿债务，甲方有权以抵押物折价或者以拍卖、变卖抵押物所得价款优先受偿，实现抵押权。

　　第十四条、发生下列情况之一，甲方有权提前处分抵押物实现抵押权、停止发放借款合同项下借款或者提前收回借款合同项下已发放的借款本息：乙方被宣告破产或被解散;乙方违反本合同第六条、第十条、第十一条、第十二条、第十三条、第十四条、第十五条约定义务或发生其他严重违约行为。借款合同履行期间借款人死亡、宣告失踪或丧失民事行为能力致甲方借款债权落空，或者借款人有《借款合同》中所约定的违约情形等。

　　第十五条、乙方因隐瞒抵押物存在共有、争议、被查封，被扣压或已设定抵押权等情况而给甲方造成经济损失的，应向甲方支付借款合同项下借款金额、%的违约金，违约金不足以弥补甲方损失的`，乙方还应就不足部分予以赔偿。对上述违约金、赔偿金以及乙方未承担抵押担保责任的借款本金、利息和其他费用，甲方有权直接用乙方存款帐户中的资金予以抵销。

　　第十六条、甲方依法处分抵押物所得的价款，按下列顺序分配：

　　1.支付处分抵押物所需的费用;

　　2.清偿借款人所欠甲方贷款利息;

　　3.清偿借款人所欠甲方贷款本金、违约金(包括罚息)和赔偿金等;

　　4.支付其他费用。

　　第十七条、本合同有效期内，甲、乙任何一方不得擅自变更或解除合同。

　　第十八条、其他约定事项：

　　1.乙方违反本合同自愿接受强制执行;

　　2.甲、乙方双方若一方违反本合同，需承担另一方因此合同违约造成的经济损失。

　　3.在借款人连续逾期利息未付时，属违约责任，甲方有权解除本合同，提前回收借款，并依据甲方与抵押人签订的《抵押合同》行使担保权利。

　　第十九条、因本合同发生的争议，经协商解决不能达成一致意见的，应当向甲方所在地人民法院提起诉讼。

　　第二十条、本合同自抵押物清单中的抵押物均办理登记之日起生效。

　　第二十一条、本合同正本一式四份，甲、乙双方各执一份，交有关部门一份，_______律师事务存档一份。副本/份。

　　甲方(公章或印章)：乙方(公章)：

　　法定代表人或个人(签字)：法定代表人：

　　(或授权代理人)、(或授权代理人)

　　________年____月____日________年____月____日

　　抵押合同 7

　　债权人：_______________________（以下简称甲方）

　　债务人：_______________________（以下简称乙方）

　　债权人：_______________________（以下简称甲方）

　　债务人：_______________________（以下简称乙方）

　　兹因土地抵押借款事宜，经双方同意订立各条款如下：

　　第一条乙方所有下列土地提向甲方抵押借款。

　　第二条本约抵押借款金额人民币________________万元。

　　第三条本约抵押借款期间，自________年______月______日起，至________年______月______日止，共计________年。期限届满之日清偿。

　　第四条本约抵押借款利息，依国家银行核定的放款利率计算，并于每月一日计提利息。

　　第五条本约抵押借款的土地应提向**主管机关办理抵押权设定登记，并于办妥抵押权设定时，甲方应将全部借款一次交付与乙方。

　　第六条本约办妥抵押权设定登记后，其土地所有权、他项权利证明书及设定契约书均由甲方收执。

　　第七条本约办理抵押权设定登记，所需的印花税、登记费及代办费均由乙方负担。

　　第八条本约期限届满前后，若乙方还清借款时，甲方应会同办理抵押权涂销登记，不得借词刁难或故意拖延，若乙方届满不清偿，甲方得依法申请法院拍卖抵押的不动产土地。

　　第九条本约自签订日下生效。

　　第十条本契约书一式两份，双方各执一份为凭。

　　甲方：________________________

　　住址：________________________

　　身份证号码：__________________

　　乙方：________________________

　　住址：________________________

　　身份证号码：__________________

　　抵押合同 8

　　合同编号：

　　贷款人：________

　　法定地址：_______

　　借款人：________

　　法定地址：_______

　　贷款人和借款人就借款人以信用证为抵押向贷款人申请外汇贷款一事共同协商签订合同如下：

　　１．双方同意以下定义

　　１·１．信用证：由____银行开出通过_____通知编号为____的____信用证。

　　１·２．债务：指借款人在本合同项下应付的贷款本金、利息及与此有关费用。

　　２．贷款金额和用途

　　２·１．本合同贷款金额的最高额为_____。

　　２·２．本合同项下贷款限于借款人正常生产经营所需流动资金。

　　３．期限

　　３·１．本合同项下的贷款期限从合同签订日起___个月。

　　４．利息与费用

　　４·１．本合同项下的贷款利率为_____。

　　４·２．贷款从第一笔提款日起息，利息以一年３６０天为基础，根据实际经过的天数计算。

　　４·３．贷款的结息日为每季第三个月的２０日和贷款到期日。

　　４·４．借款人到期间付利息由贷款人主动从借款人开立在贷款人处的存款帐户内扣收。

　　５．信用证的抵押和还款

　　５·１．本合同签订之日起，借款人将１·１条款下的信用证正本抵押给贷款人并由贷款人保管，作为贷款的还款保证。

　　５·２．在提交单据后，借款人保证叙做出口押汇并授权贷款人将押汇收入直接用于归还贷款。

　　６．陈述与保证

　　借款人在此作如下陈述与保证。

　　６·１．借款人是从事商务经营和有民事行为能力的经济法人，按中华人民共和国法律登记、注册，具有执行、履行所有民事行为的能力。

　　６·２．本合同的制定、签署、执行符合借款人所在地的法律、法规、条令、制度。借款人已办妥所有签署本合同的合法有效的手续。

　　６·３．保证根据出口信用证条款的要求按时发运货物，履行信用证规定的各项义务。

　　６·４．保证及时将抵押信用证规定的出口单据向贷款人提交议付。

　　６·５．按时支付利息和归还贷款。

　　６·６．保证按本合同２·２条款规定的用途使用贷款。

　　７．违约

　　下列事件属于违约

　　７·１．借款人未按信用证规定的日期内运出商品。

　　７·２．借款人在本合同第６条中所做的陈述与保证不真实或不履行。

　　７·３．借款人将抵押信用证项下的单据向别的金融机构议付。

　　７·４．借款人擅自改变贷款用途，挪用贷款。

　　７·５．借款人发生或将要发生解体、重组或破产。

　　７·６．借款人违反本合同其他条款。

　　８．违约的处理

　　８·１．在上述一项或数项违约事件发生后，借款人必须在收到贷款人发出的违约通知后的七天内采取积极有效的措施，消除和弥补因借款人违约所造成的或可能造成的损失。

　　８·２．在这种情况下，贷款人有权采取以下部分或全部措施：

　　ａ．对违约金额处于２０％～５０％的罚息。

　　ｂ．宣布部分或全部贷款到期，主动从借款人帐户中扣还贷款及其他费用。

　　ｃ．冻结借款人在贷款人处的存款户，如借款人的债务没有得到全部清偿，贷款人保留进一步追偿的权利。

　　ｄ．采取任何其他足以维持贷款人在本合同项下权益的措施。

　　上述措施的采取并不影响贷款人在本合同项下的任何权利，对此，借款人无条件放弃抗辩权。

　　９．其他

　　９·１．本合同在贷款人和借款人签字盖章后生效，有效期至借款人在本合同项下全部债务清偿后止。

　　９·２．本合同受中华人民共和国法律管辖。

　　９·３．本合同中文正本一式二份，签约双方各执一份。

　　贷款人：公章借款人：公章

　　授权人：授权人：

　　日期：年月日

　　抵押合同 9

　　抵押人名称：

　　住所：

　　法定代表人：

　　或主要负责人：

　　开户金融机构：

　　帐号：

　　电话：

　　抵押权人名称：

　　住所：

　　法定代表人：

　　或主要负责人：

　　电话：

　　签订合同日期：

　　签订合同地点：

　　抵押人（以下称甲方）：

　　抵押权人（以下称乙方）：

　　为确保年字第号合同（以下称主合同）的履行，甲方愿意以自有财产作抵押。乙方经审查，同意接受甲方的财产抵押。甲、乙双方经协商一致，按以下条款订立本合同：

　　第一条

　　甲方用作抵押的财产为（详见抵押财产清单）：

　　第二条

　　本合同项下抵押财产共作价（大写）万元整，抵押率为%。实际抵押额为万元整。

　　第三条

　　抵押财产的保管方式和保管责任如下：

　　1、抵押财产中的__待甲、乙双方封存后，由甲方自行保管。抵押财产中的___由甲方自行保管。甲方应妥善保管抵押财产，在抵押期内负有维修、保养，保证完好无损的责任，并随时接受乙方的检查。

　　2、抵押财产中的___由甲方交乙方保管，并由乙方向甲方一次性收取抵押价额___ %的保管费。乙方应妥善保管抵押财产，不准挪用抵押财产。

　　第四条

　　抵押财产中的必须由甲方办理财产保险，并将保险单交乙方保存。

　　第五条

　　在本合同有效期内，甲方不得出售和馈赠抵押财产；甲方迁移、出租、转让、再抵押或以其它任何方式转移本合同项下抵押财产的，应取得乙方书面同意。

　　第六条

　　抵押财产意外毁损的风险承担：

　　第七条

　　本合同项下有关的公证、保险、鉴定、登记、运输及保管等费用由甲方承担。

　　第八条

　　本合同生效后，如需变更主合同条款，应经抵押人同意并达成书面协议。

　　第九条

　　在本合同有效期内，甲方如发生分立、合并，由变更后的机构承担或分别承担本合同项下义务。甲方被宣布解散或破产，抵押财产不列入破产清算范围，乙方并有权提前处分其抵押财产。

　　第十条

　　出现下列情况之一时，乙方有权依法定方式处分抵押财产：

　　1、主合同约定的还款期限已到，借款人未依约偿还借款本息或所延期限已到仍不能偿还借款本息；

　　2、借款人死亡而无继承人履行合同；

　　3、借款人被宣告解散、破产；

　　处理抵押财产所得价款，不足以偿还贷款本息和费用的，乙方有权另行追索；价款偿还贷款本息还有余的'，乙方应退还给甲方。

　　第十一条

　　抵押权的撤销：主合同借款人按期偿还借款本息的，抵押权即自动撤销，由乙方保管的甲方财产和财产保险单应退还给甲方。

　　第十二条

　　本合同生效后，甲、乙任何一方不得擅自变更或解除合同，需要变更或解除合同时，应经双方协商一致，达成书面协议。协议未达成前，本合同各条款仍然有效。

　　第十三条

　　违约责任：

　　1、按照本合同第三条第1项的约定，由甲方保管的抵押财产，因甲方保管不善，造成毁损，乙方有权要求甲方恢复抵押财产原状，或提供经乙方认可的抵押财产。

　　2、按照本合同第三条第2项的约定，由乙方保管的抵押财产因乙方保管不善造成毁损，甲方有权用主合同中尚未偿还的借款与被毁损的抵押财产相抵销，并可追索剩余价款。或者要求乙方恢复抵押财产原状；或者要求乙方赔偿其因此而遭受的损失。

　　3、甲方违反第五条约定，擅自处分抵押财产的，其行为无效。乙方可视情况要求甲方恢复原状，提前收回主合同项下贷款，并可要求甲方支付贷款总额___ %的违约金。

　　4、甲方因隐瞒抵押财产存在共有、争议、被查封、被扣押或已经设定过抵押权等情况而给乙方造成经济损失的，应给予赔偿。

　　5、甲、乙任何一方违反第十二条约定，应向对方支付主合同项下贷款总额__%的违约金，并应赔偿对方因此而遭受的经济损失。

　　6、在本合同有效期内，未经抵押人同意，变更主合同条款或转让主合同项下权利义务的，甲方可自行解除本合同，并要求乙方退回由乙方保管的抵押物。

　　第十四条

　　争议的解决方式：

　　第十五条

　　双方商定的其它事项：

　　第十六条

　　本合同由甲、乙双方法定代表人或主要负责人签字并加盖单位公章。自主合同生效之日起生效。

　　第十七条

　　本合同正本一式二份，甲、乙双方各执一份。

　　附：抵押财产清单一式__份。

　　甲方：公章

　　法定代表人：

　　或主要负责人：签章

　　年月日

　　乙方：公章

　　法定代表人：

　　或主要负责人：签章

　　年月日

　　签订合同地点：

　　抵押合同 10

　　甲方(抵押人)：

　　住所(地址)：

　　法定代表人：

　　证件类型： 证件号码：

　　电 话：

　　乙方(抵押权人)：

　　身份证号码：

　　地址：

　　电 话：

　　甲、乙双方根据《合同法》、《担保法》及有关法律法规，经协商一致，特订立本合同。

　　第一条 抵押物及抵押责任

　　1.1 甲方愿意以 ，房产证号： (以下称抵押物)为债务人 与乙方签订的《借款合同》(以下称主合同)项下债务提供抵押担保。

　　抵押物情况详见附件“抵押物清单”和抵押物权利证书，该附件为本合同不可分割的组成部分。

　　1.2 抵押担保的债权本金金额为(币种) (小写) (大写) 。担保的范围为主合同项下发生的债权本金、利息、复利、罚息、违约金、损害赔偿金、债权人实现债权的费用(包括但不限于诉讼或仲裁费、财产保全或证据保全费、强制执行费、拍卖费、律师费、差旅费、调查取证费等)以及主合同约定的各项费用。抵押物的价值在抵押权实现时予以确定。甲方在抵押权实现时抵押物的价值范围内对主合同承担担保责任。

　　1.3 经甲、乙双方协商，上述抵押物议定价值为人民币 元。详见附件二《抵押物价值确认书》

　　1.4 甲方所提供的抵押为独立的抵押。不论是否有担保人(包括主合同债务人)提供物的担保或保证，乙方有权优先要求甲方承担担保责任。如乙方放弃行使对担保物(包括债务人提供的担保物)或其他保证人的担保权，甲方仍应按本合同的约定承担全部担保责任。

　　1.5 本合同为不可撤销合同。

　　1.6 本合同效力独立于主合同，本合同不因主合同的任何修改、补充、删除而受到影响或失效，本合同不受主合同效力影响，本合同始终有效。若有一方要求变更或解除合同，应提前十天书面通知另两方，在达成新的合同之前，本合同仍然有效。

　　1.7 合同期内，抵押物的权利证书正本由乙方保管。债务人清偿主合同项下所有

　　第二条 抵押登记与保险

　　2.1 本合同项下抵押物依法应办理抵押登记的，甲方应按照乙方的要求和法律法规的规定办妥抵押登记手续，并由乙方保管有关抵押登记文件的正本。债务人清偿主合同项下所有债务本息和费用后，依法注销抵押登记。

　　2.2 乙方有权要求甲方为抵押物投保财产险，并指定乙方为保险权益的第一受益人。财产险投保金额以抵押物价值为准，保险期限不短于债务期限。

　　2.3 在本合同有效期内，甲方不得以任何理由中断或撤销保险。如保险中断，乙方有权代为办理保险手续，一切费用由甲方承担。

　　2.4 甲方应按时支付保费，并履行保险合同所约定的义务。

　　2.5 在主合同项下债务本息和费用未还清前，甲方须按2.2条的约定办理续保手续，否则，乙方有权代为投保，保险费由甲方承担。在抵押物发生灭失、毁损、被征用或都其他损害的情况下，乙方(即抵押权人)有权就该抵押物的保险金、赔偿金、补偿金或者其他款项优先受偿。

　　2.6 保险单正本由乙方保管，债务人清偿主合同项下所有债务本息和费用后，乙方将保险单正本退还给甲方。

　　第三条 抵押人保证与承诺

　　3.1甲方已认真阅读了主合同，并确认所有条款。

　　3.2 甲方承诺：乙方和债务人协议变更主合同及其项下相关附属合同的条款，除增加借款金额外，其他变更均无需征得甲方的同意，甲方仍继续对变更后的主合同承担担保责任。

　　3.3 甲方已完成签署本合同所需的所有授权和审批，甲方签署本合同不会导致违反其与任何第三方签订的协议或承诺。

　　3.4 除本合同签署前已书面通知乙方以外，抵押物不存在任何可能对本合同履行产生重大不利影响的诉讼、仲裁、执行、申诉、复议等程序及其他事件或情况。

　　3.5 抵押物为甲方合法拥有，不存在任何法律纠纷。甲方保证对抵押物拥有完全的所有权或处分权，抵押物不存在共有、所有权或使用权争议、被监管、被查封或被扣押的任何足以限制乙方实现抵押权的情况。同时，甲方保证抵押物上也未设立任何抵押权或质押权，并免遭任何第三人追索。在本合同签订前，未抵押予任何第三方，并在抵押给乙方期间亦不再设定任何其他未经乙方同意的抵押。

　　3.6 未经乙方书面同意，甲方不得以拆迁、出售、交易、互易、清偿、出资、转让、赠与、设定担保物权等任何方式处分抵押物。

　　3.7 甲方应向乙方如实陈述抵押物租赁状况，如已出租的，甲方应书面通知乙方并提供租赁合同，并将设定抵押情况书面通知承租人，期满后续租或者再次出租应经得乙方的书面同意。

　　甲方出租抵押物所得的租金收入，作为债务人归还主合同项下债务的担保，不得挪作他用。

　　3.8甲方保证合理使用并妥善保管抵押物，不做任何使抵押物价值减少的行为。如发生毁损、灭失、短少或转移等情况，保管方应承担经济责任。抵押物在抵押期间所发生的一切费用和损耗，由甲方承担。

　　3.9 甲方接受并保证配合乙方对抵押物的使用、保管、保养状况及权属情况进行检查。

　　3.10乙方有权要求定期由乙方认可的评估机构对抵押物进行价值评估，评估费用由甲方承担。如抵押物价值已明显下降，不足以作为主合同债务的担保，乙方有权要求甲方或债务人提供乙方认可的其他担保措施。

　　3.11 有下列情形之一时，甲方应于情形发生之日的次日书面通知乙方，并向乙方提供其他经乙方认可的等值财产(净现值相等)作为抵押物：

　　(1)抵押物损坏的;

　　(2)抵押物灭失的;

　　(3)发生保险事故的;

　　(4)抵押物权属发生争议的;

　　(5)抵押物被采取查封、扣押等强制措施的;

　　(6)抵押物受到第三方侵害的;

　　(7)抵押物被列入拆迁的范围;

　　(8)其他可能影响乙方抵押权行使的情形。

　　3.12 甲方保证乙方为上述抵押担保措施的唯一受益人，并享有排他的权利。若甲方提供的上述抵押物在本合同签订前或签订之后有重复抵押、再抵押、转让、转移出租或其他任何影响乙方利益的行为，则甲方愿意承担相应的违约责任和法律责任。

　　第四条 抵押权的实现

　　4.1 有下列情形之一，乙方有权立即行使抵押权：

　　(1)债务人未按时足额偿还主合同到期债务本息及费用;

　　(2)甲方违反所作的保证与承诺或有其他不履行本合同义务的行为;

　　(3)债务人或甲方宣布解散、破产或依法被撤销;

　　(4)抵押物有损坏或者价值明显减少的可能，足以危害乙方权利，债务人或甲方又未能在乙方通知的时间内提供乙方认可的担保的;

　　(5)债务人有其他违反主合同约定的情形或主合同被解除或终止;

　　(6)法律、法规规定的其他可以行使抵押权的情形。

　　4.2 乙方依法以抵押物折价或拍卖、变卖抵押物所得的价款优先受偿。

　　4.3 甲方同意自债务人或甲方违约之日起的第二个月，乙方有权直接收取抵押物的孳息(包括但不限于租金、承包费)以清偿债务，甲方无条件予以配合。所收孳息首先用于清偿收取孳息的费用。

　　4.4 发生行使抵押权情形时，双方协商确定抵押权的实现方式，未能协商一致的，乙方有权直接向人民法院申请拍卖、变卖抵押物。处理抵押物所需的费用(包括律师费在内)由甲方、丙方承担，乙方有权从处理抵押物所得多于债权

　　4.5 甲方确认：如债务人另行提供了抵押物，乙方有权选择先行执行本合同项下抵押物，甲方对此无任何异议。

　　第五条 违约责任

　　5.1 甲方违反或不完全履行本合同约定义务，致使抵押权未设立的，又未能在乙方通知的时间内提供乙方认可的担保时，甲方承担如下违约责任：

　　(1)甲方为债务人的.，甲方应当按照主合同约定的债务本金额的15%向乙方支付违约金，违约金数额以本合同约定的抵押物价值为限。

　　(2)甲方非债务人的，甲方在本合同约定的抵押物价值范围内对债务人未能清偿的主合同债务本息和费用承担连带赔偿责任。

　　5.2 甲方违反或不完全履行本合同约定义务，致使抵押物价值减少的，又未能在乙方通知的时间内恢复原状或提供乙方认可的担保时，甲方承担如下违约责任：

　　(1)甲方为债务人的，甲方应当按照主合同约定的债务本金额的15%向乙方支付违约金，违约金数额以本合同约定的抵押物价值为限。

　　(2)甲方非债务人的，在乙方依法实现抵押权后，甲方在抵押权实现时的抵押物价值与本合同约定的抵押物价值之间的差额范围内对乙方承担连带赔偿责任，以债务人未能清偿的主合同债务本息和费用为限。

　　5.3 甲方有其他违约行为的，应赔偿乙方因此所受的一切损失，包括直接或间接损失。

　　第六条 其他约定事项

　　第七条 附则

　　7.1 本合同项下有关抵押物的评估、登记、公证、鉴定、保险、保管、维修、保养、提存及运输等费用均由甲方承担。

　　7.3 甲、乙双方任何一方违反本合同，均应赔偿守约一方因此造成的损失，该损失包括守约方因处理该违约所支付的律师费损失在内的一切损失。

　　7.4 甲方发生合并、分立时，由变更后的当事人承担或分别承担履行本合同所规定的义务。

　　7.5 乙方可以将本合同项下的权利随同主债权全部或部分转让给第三人。

　　7.6 乙方有权要求办理具有强制执行效力的公证。

　　7.7甲方授权乙方向中国人民银行信用信息基础数据库及信贷征信主管部门批准建立的信用数据库或有关单位、部门及个人查询其包括社保信息在内的信用状况，查询获得的信用报告限用于中国人民银行颁布的相关信用信息基础数据库管理暂行办法及其他法律法规规定用途范围内。甲方同意乙方将其信用信息提供给

　　7.8 乙方可就本合同向潜在受让人或可能与乙方订约的其他人透露其认为合适的有关甲方的资料。

　　7.9 乙方就本合同给予甲方的任何通知、要求或其它函件，一经按本合同记载的或按甲方已书面通知乙方变更后的地址发出即视为已送达甲方。

　　7.10 甲乙双方在履行本合同过程中所发生的争议，由双方协商解决;协商不成的，按下列第(2)项方式解决：

　　(1)向 ________________ 申请仲裁，按照申请仲裁时该会实施的仲裁规则进行仲裁。仲裁裁决是终局的，对双方均有约束力。

　　(2)向乙方所在地人民法院提起诉讼。

　　7.11 本合同适用中华人民共和国法律。

　　7.12 本合同经甲方法定代表人(负责人)或委托代理人签字(或盖章)并加盖公章和乙方签字后生效。

　　7.13 本合同正本一式 份，乙方执二份，甲方□债务人□登记机关各执一份。

　　甲方声明，完全理解本合同的条款及与之相关的主合同条款及其他相关交易文件，并已就此(在需要时)获取过独立的法律咨询。

　　甲方(公章) 乙方(签字)

　　法定代表人或委托代理人：

　　签署日： 年 月 日 签署日： 年 月 日 签署地： 签署地：

　　抵押合同 11

　　抵押权人：_________有限公司（以下简称甲方）

　　抵押人：_______________大厦（以下简称乙方）

　　________年____月____日，_______________有限公司与__________________公司签订协议书一份，规定_________有限公司将_______*方米_________用地退还给__________________公司，____________公司愿补偿_______万元人民币给_________有限公司。乙方_________大厦愿为__________________公司按协议规定的期限支付补偿款提供抵押担保并签订如下抵押协议：

　　第一条抵押担保的债权 乙方提供的房产抵押担保的主债权为根据________年____月____日甲方与____________公司签订的协议书规定的大__________________公司应支付的_________万元补偿款，其支付期限分别为________年____月____日支付_________万元；________年____月____日支付_________万元。

　　第二条抵押物 乙方愿提供座落于______市_________路_______号的_______________大厦的房产作_________公司履行义务的抵押担保，该房产面积__________________*方米，属框架结构，属乙方所有，其房产权证号为______________；土地使用证号___________。

　　第三条双方同意抵押担保的范围与__________________公司履行义务承担责任的范围相同，包括主债权及利息、违约金、损害赔偿金及实现抵押权的费用。

　　第四条抵押期间，乙方应妥善保管、使用抵押的房产。如抵押人的行为足以使抵押物价值减少的，抵押权人有权要求抵押人停止侵害抵押物行为并有权要求再提供担保。

　　第五条本抵押协议签订后，乙方应向甲方提供抵押房产的房地产权证书和土地使用权证号，由甲方负责办理抵押物的评估并向有关登记相关办理抵押物登记，评估费和抵押物登记费用双方各半承担。

　　第六条因本抵押协议履行过程中发生争议的，由抵押物所在地人民法院管辖。

　　第七条本协议一式三份，甲乙双方各执一份，另一份送有关机关登记备案。

　　甲方：___________________ 代表：___________________

　　乙方：_______________大厦 代表：___________________

　　________年____月____日

　　抵押合同 12

　　抵押人（甲方）：_________

　　抵押权人（乙方）：_________

　　甲方为了_________将自有房地产及其附着物抵押予乙方，作为_________的保证。甲、乙双方根据自愿、互利、公*和诚实信用的原则，经共同协商，订立本合同。

　　第一条 该房地产座落于_________建筑面积_________*方米，用地面积_________*方米，房屋所有权证号_________，共有权证号_________，土地使用权证号_________，共有附着物_________件，抵押物价值人民币（大写）：_________。曾于_________年_________月_________日抵押予_________，期限为_________个月，至_________年_________月_________日止，担保债务为人民币（大写）：_________元。

　　第二条 甲方将上述房地产及其附着物之全部／部分抵押给乙方，范围_________（详情见附表及附图）。

　　第三条 本次抵押担保债务价值为人民币（大写）：_________

　　第四条 设定抵押之房地产担保内容为被担保债务的本金、利息、罚息、违约金及有关税费。

　　第五条 约定期限：_________年（月），从_________年_________月_________日起到_________年_________月_________日止。

　　第六条 抵押期间，抵押物由甲方占管。甲方在占管期间应当维护抵押物的完好，乙方有权检查由甲方占管的抵押物，甲方应主动予以配合。

　　第七条 抵押期间，甲方未征得乙方书面同意，不得擅自将抵押物转让或以其它形式处置，不得改变其使用性质；抵押物发生遗赠或继承的，受遗赠人或继承人应当及时书面通知乙方。

　　第八条 除自然耗损外，抵押物发生毁损，甲方应当采取措施，负责保养和维修，以减少损失，其费用由甲方自负，并及时通知乙方。

　　第九条 因甲方过失造成抵押物不能或不足以担保债务的，甲方须及时提供或增加担保。

　　第十条 抵押已出租的房屋时，抵押人应当将房屋出租的事实告知抵押权人，同时还应当书面告知承租人。抵押合同生效后，原租赁合同继续有效。

　　第十一条 抵押关系中合同主体发生变更、本合同继续有效，合同规定的'权利、义务，由变更后的合同主体享有、承担。抵押当事人应共同到房地产抵押登记机关申请办理合同变更登记手续。合同条款有变化的须重新签订合同。

　　抵押合同 13

　　抵 押 人： (以下简称为甲方) 抵押权人： (以下简称为乙方)

　　为确保甲、乙双方于______年____月 日签定的(以下称主合同)的履行，抵押人自愿以其有权处分的房地产作抵押。抵押权人经实地勘验，在充分了解其权属状况及使用与管理现状的基础上，同意接受甲方的'房地产抵押。双方本着*等、自愿的原则，同意就下列房地产抵押事项订立本合同，以便共同遵守。

　　甲方将房屋抵押给乙方时，该房屋所占用范围的土地使用权一并抵押给乙方，特此声明。

　　第一条 甲方用作抵押的房地产座落于：，其房屋建筑面积：_______m2，占地面积：_______m2，房产证号 ：

　　___________________土地使用权号：____________________;

　　第二条 根据主合同(借款合同)，甲、乙双方确认：债务人为：____________________;债权人为： ，此抵押期限自______年____月_____至_____年____月____。

　　第三条 经房地产评估机构 评估，上述房地产价值为人民币___________________________(大写)，__________(小写)。根据主合同，双方确认：乙方债权标的额(本金)：____________________(大写)，__________(小写)，抵押率为百分之__________。

　　第四条 甲方保证上述房地产权属清楚。若发生产权纠纷或债权债务，概由甲方自行负责，并承担民事诉讼责任;由此给乙方造成了经济损失，由甲方一次性给付乙方经济赔偿金元，作为对乙方的赔偿。

　　第五条 乙方保证按主合同履行其承担的义务，如因乙方延误造成经济损失的，乙方承担赔偿责任。

　　第六条 抵押房地产现由_________________________使用。

　　甲方在抵押期间对抵押的房地产承担维修、养护义务并负有保证抵押房地产完好无损的责任，并随时接受乙方的检查监督。在抵押期间因使用不当造成毁损，乙方有权要求恢复房地产原状或提供给乙方认可的新的抵押房地产，在无法满足上述条件的基础上，乙方有权要求债务人提前偿还本息。

　　第七条 抵押期间，甲方不得擅自转让、买卖、租赁抵押房地产不得重复设定抵押，未经乙方书面同意，发生上述行为均属无效，其相应的后果由甲方自行负担。

　　第八条 抵押期间，甲方如果为法人或其他组织机构，如发生分立、合并，由变更后承受抵押房地产方承担或分别承担本合同规定的义务。甲方被宣布解散或破产，乙方有权要求提前处分其抵押房地产的权利。

　　第九条 本合同生效后，甲、乙任何一方不得擅自变更或解除合同，需要变更或解除本合同时，应经双方协商一致，达成书面协议，协议未达成前，本合同各条款仍然有效。

　　第十条 本合同在执行中若发生争议，甲乙双方应采取协商办法解决或共同向仲裁机构申请调解或仲裁，不能协商或达不成仲裁意向时可向当地人民法院起诉。

　　第十一条 在抵押期间，抵押房地产被拆迁、改造时，甲方必须及时告知乙方，且根据具体情况，变更抵押合同或以房地产拆迁受偿价款优先偿还乙方的本金及相应利息。

　　第十二条 抵押期满，如债务人不能偿还债务本金及利息，又未能同乙方达成延期协议的，乙方有权自行处分该抵押房地产，甲方无权以任何形式进行干涉。乙方处理抵押房地产，清偿债务本息。处理抵押房地产所得价款不足以偿还债务本息和承担处理费用的，乙方有权另行追索;价款偿还债务本息后有剩余的，乙方应退还给甲方。

　　第十三条 本合同未尽事宜，须甲乙双方协商之后进行补充，补充条款与本合同有同等法律效力。

　　第十四条 本合同自甲乙双方在此合同上签名或盖章后，依法具有法律效力。

　　第十五条 本合同一式三份，总计三页，甲乙双方各执一份， 存档一份。

　　第十六条 双方商定的其它事项：

　　甲方(签名或盖章)： 乙方(签名或盖章)：

　　公民身份证号码： 公民身份证号码：

　　住址： 住址：

　　联系电话： 联系电话：

　　合同签订时间： 年 月 日

　　合同号：

　　抵 押 人(甲方)： 身份证号： 抵押权人(乙方)： 身份证号：

　　甲乙双方为保证各方合法权益，本着诚实信用，互惠互利原则，经协商一致，就甲方向乙方借款一事特签订本房屋抵押合同以作担保，具体内容如下：

　　第一条抵押财产：甲方所有的位于________区________街(路、小区)_____号_____栋_____单元_____层_____户号的一处房产。其房屋建筑面积_______m2，产权证号：______________，土地使用权证号：______________。

　　第二条 抵押担保范围：本合同担保范围限于主合同项下甲方向乙方借款总额人民币 元。

　　第三条抵押房产的保管方式和保管责任如下：

　　抵押房屋由甲方自行保管并使用，甲方应保证在乙方偿还借款前抵押房屋完好（不可抗力因素外），不得出售、租借、损坏等。

　　抵押合同 14

　　（_________）_________银借合字第_________号

　　经中国_________银行_________（下称贷款方）与_________（下称借款方）充分协商，根据《借款合同条例》和中国_________银行的有关规定签订本合同，共同遵守。

　　第一条 自_________年_________月_________日起，由贷款方向借款方提供_________（种类）贷款（大写）_________元，用于_________，还款期限至_________年_________月_________日，利率按月息_________‰计算。贷款利率如遇国家调整，按调整后的新利率和计息方法计算。

　　具体用款、还款计划如下：

　　┌─────────────────┬────────────────┐

　　│ 分 期 用 款 计 划 │ 分 期 还 款 计 划 │

　　├───┬─────────────┼───┬────────────┤

　　│日 期 │ 金 额 │日 期 │ 金 额 │

　　├───┼─────────────┼───┼────────────┤

　　│ │ │ │ │

　　├───┼─────────────┼───┼────────────┤

　　│ │ │ │ │

　　├───┼─────────────┼───┼────────────┤

　　│ │ │ │ │

　　└───┴─────────────┴───┴────────────┘

　　第二条 贷款方应在符合国家信贷政策和计划的前提下，按期、按额向借款方提供贷款。否则，应按违约数额和延期天数付给借款方违约金。违约金数额的计算，与逾期贷款的加息同。

　　第三条 借款方愿遵守贷款方的有关贷款办法规定，并按本合同规定用途使用贷款。否则，贷款方有权停止发放贷款，收回或提前收回已发放的贷款。对违约部分，按规定加收_________％利息。

　　第四条 借款方应按期偿还贷款本息，并以_________（详见清册），上述财物的所有权归_________（借款方或第三方），现作价_________元，作为本合同载明借款的抵押财物。借款方到期不能归还贷款本息，又无特定理由的，贷款方有权处理抵押财物，从中优先受偿。对不足受偿的贷款，贷款方仍有权向借款方追偿。

　　第五条 抵押财物由_________保管。抵押期间，借款方不得擅自转让、买卖抵押财物，不得重复设置抵押。发生上述行为均属无效。

　　抵押财物的保管方应当保证抵押财物在抵押期间的安全、完整。在抵押贷款本息未清偿期间，发生抵押财物毁损、灭失的`，由保管方承担责任。

　　第六条 贷款方有权检查、监督贷款的使用情况和抵押财物的保管情况，了解借款方的计划执行、经营管理、财务活动、物资库存等情况。借款方对上述情况应完整如实地提供。对借款方违反借款合同的行为，贷款方有权按有关规定给予信贷制裁。

　　贷款方按规定收回或提前收回贷款，均可直接从借款方存款帐户中扣收。

　　第七条 贷款到期，借款方不能归还贷款本息，又未与贷款方达成延期协议的，由贷款方按照规定程序处理抵押财物，清偿贷款本息。从逾期之日起至贷款全部清偿前，贷款方按规定对未清偿部分加收_________％的利息。并随时可以从借款方的存款帐户中直接扣收逾期贷款本息。

　　第八条 在借款方抵押财物之外的财产不足以清偿多个债权人的债务时，借款方愿以其财产（包括应收款项）优先偿还所欠贷款方的贷款本息。

　　第九条 借贷双方发生纠纷，由双方协商解决；需要诉讼的，向贷款方所在地人民法院提起诉讼；申请仲裁的，按有关仲裁规定办理。

　　第十条 其他

　　第十一条 本合同未尽事宜，按国家有关法律规定及银行有关贷款规定办理。

　　第十二条 本合同经借、贷双方签章之日起生效。

　　本合同一式_________份，借、贷双方各持_________份。

　　┌────────────────┬─────────────────┐

　　│ 借 款 方 │ 贷 款 方 │

　　│ │ │

　　│ │ │

　　│借款单位 公 章 │贷款单位 公 章 │

　　│ （或合同专用章） │ （或合同专用章） │

　　│ │ │

　　│法定代表人 章 │负责人 章 │

　　│ │ │

　　│ │ │

　　│经办人 章 │经办人 章 │

　　│ │ │

　　│开户银行及帐号 │ │

　　│ │ │

　　└────────────────┴─────────────────┘

　　抵押合同 15

　　抵押人（甲方）：___________________

　　代表人：___________________

　　抵押权人（乙方）：___________________

　　代表人：___________________

　　借款方为取得借款，贷款方为确保贷款安全，经借贷双方协商同意，特签订本财产抵押契约。双方在共同遵守国家法律和信贷政策的前提下，保证恪守下列条款：

　　第一条 甲方自愿以甲方所拥有的财产作为贷款抵押物抵押给贷款方：包括固定资产_______元；可封存的流动资产_______元，有价证券_______元；其它_______元（详见抵押物清单），评估现值共计_______万元。抵押期限最长不超过_______年。即从_____年_____月_____日起，至_____年_____月_____日止，贷款方根据抵押率不得超过现值的70%的规定，同意以借款方抵押物为条件，核定借款方最高贷款额度_____万元。在这个额度内，按照中国工商银行贷款办法和信贷政策，可以一次申请贷款，也可分次申请借款，在抵押期限内，贷款归还后可以申请贷款，但借款期不得超过抵押期。

　　第二条 抵押担保范围：本合同担保范围限于主合同项下甲方向乙方借款总额人民币____________________________元。

　　第三条 抵押房产的保管方式和保管责任如下：

　　经贷款方同意，抵押清单所列由借款方保管（使用）的抵押财产。抵押期间借款方可继续使用、保管，并负责保养、维修，其费用开支由借款方负担。在借款方保管（使用或封存）的.抵押物，未经贷款方同意，借款方不得变卖、转移、租借或另行抵押。在抵押期间，属借款方保管使用的抵押物如有损坏、损失或变质，由借款方负责，并在十日内通知贷款方由借款方另行提供其他等值的财产作为抵押物，或由贷款方核减相应的贷款额。抵押清单所列的由贷款方保管的抵押物，自本契约签订之时，移交贷款方保管。

　　第四条借款方不能按期还清借款本息时，贷款方有权处理抵押物，收回贷款本息。如处理抵押物不足以收回贷款本息时，借款方应用其他资金归还。

　　在抵押期间，如充当抵押物的有价证券到期兑现，由借贷双方共同负责办理并偿还贷款。在抵押期间，如发生抵押物价格下降时，贷款方相应调低放款额度。

　　抵押物必须参加财产保险（有价证券等除外）。如遇保险公司不同意保险或续保，借款方应另找意外财产损失担保人。在抵押期间抵押物保险到期，借款方应负责续保，并将续保的保险单交贷款方保管，如发生灾害损失，借款方必须以保险理赔款归还贷款本息。

　　第五条抵押物的保险、鉴定、登记、运输、保管以及合同公证等费用开支由借款方负担。

　　第六条 本合同生效后，如需延长主合同项下借款期限，或者变更合同其它条款，应经抵押人同意并达成书面协议。

　　第七条 出现下列情况之一时，乙方有权依法处分抵押财产：

　　1、主合同约定的还款期限已到，借款人未依约归还本息或所延期限已到仍不能归还借款本息。

　　2、借款人死亡而无继承人履行合同，或者继承人放弃继承的。

　　3、借款人被宣告解散、破产。

　　处理抵押物所得价款，不足以偿还贷款本息和费用的，乙方有权另行追索；价款偿还贷款本息还有余的，乙方应退还甲方。

　　第八条 抵押权的撤销：主合同借款人按合同约定的期限归还借款本息或者提前归还借款本息的，乙方应协助甲方办理注销抵押登记。

　　第九条 本合同生效后，甲乙任何一方不得擅自变更或解除合同。需要变更或解除合同时，应经双方协商一致，达成书面协议。协议未达成前，本合同各条款仍然有效。

　　第十条 违约责任

　　1、按照本合同第三条约定，由甲方保管的抵押财产，因保管不善，造成毁损，乙方由权要求恢复财产原状，或提供经乙方认可的新的抵押财产，或提前收回主合同项下贷款本息。

　　2、甲方违反第四条约定，擅自处分抵押财产的，其行为无效。乙方可视情况要求甲方恢复抵押财产原状或提前收回主合同项下贷款本息，并可要求甲方支付贷款本息总额万分之__________的违约金。

　　3、甲方因隐瞒抵押财产存在共有、争议、被查封、被扣押或已经设定过抵押权等情况而给乙方造成经济损失的，应给予赔偿。

　　4、甲、乙任何乙方违反第十二条约定，应向对方支付主合同项下贷款总额万分之_____________的违约金。

　　5、本条所列违约金的支付方式，甲、乙双方商定如下：

　　第十一条 双方商定的其它事项：

　　第十二条 争议的解决方式：甲、乙双方在履行本合同中发生的争议，由双方协商解决。协商不成，可以向人民法院起诉。

　　第十三条 本合同由甲、乙双方签字并加盖单位公章，自主合同生效之日起生效。

　　第十四条 本合同一式二份，甲、乙双方各执一份，具有同等的法律效力。

　　甲方：___________________

　　代表人：_________________

　　_______年_____月_____日

　　乙方：___________________

　　代表人：_________________

　　_______年_____月_____日

　　抵押合同 16

　　合同编号：＿＿＿＿＿年＿＿＿＿＿字第＿＿＿＿＿号

　　抵押人名称＿＿＿＿＿，住所＿＿＿＿＿，法定代表人或主要负责人＿＿＿＿＿，开户金融机构＿＿＿＿＿，帐号＿＿＿＿＿，电话＿＿＿＿＿，邮政编码＿＿＿＿＿

　　抵押权人名称＿＿＿＿＿，住所＿＿＿＿＿，法定代表人或主要负责人＿＿＿＿＿，电话＿＿＿＿＿，邮政编码＿＿＿＿＿

　　合同签订日期：＿＿＿＿＿

　　合同签订地点：＿＿＿＿＿

　　抵押人（以下称甲方）：＿＿＿＿＿

　　抵押权人（以下称乙方）：＿＿＿＿＿

　　为确保＿＿＿＿＿年＿＿＿＿＿字第＿＿＿＿＿号合同（以下简称主合同）的履行，甲方愿意以自有财产作抵押。乙方经审查，同意接受甲方的财产抵押。甲、乙双方经协商一致，按以下条款订立本合同：

　　第一条 甲方用作抵押的财产（详见抵押财产清单）；

　　第二条 本合同项下抵押财产共作价（大写）人民币＿＿＿＿＿万元整，抵押率为＿＿＿＿＿％，实际抵押额为＿＿＿＿＿万元整。

　　第三条 甲方应妥善保管抵押物，在抵押期间应有维修、保养、保证完好无损的责任，并随时接受乙方的检查。

　　第四条 抵押财产中的＿＿＿＿＿必须由甲方办理财产保险，并将保险单交乙方保存。

　　第五条 在本合同有效期内，甲方不得出售和馈赠抵押财产；甲方迁移、出租、转让、再抵押或以其它任何方式转移本合同项下抵押财产的，应取得乙方书面同意。

　　第六条 抵押财产意外毁坏的风险承担。

　　第七条 本合同项下有关公证、保险、签定、登记、运输、保管等费用由甲方承担。

　　第八条 本合同生效后，如需变更合同条款，应经抵押人同意并达成书面协议。

　　第九条 本合同有效期内，甲方如发生分立、合并，由变更后的机构承担或分别承担本合同项下义务。甲方被宣布解散或破产，抵押财产由乙方提前处分，以所获价款优先受偿。

　　第十条 出现下列情况之一时，乙方有权依法定方式处分抵押财产。

　　Ａ．主合同约定的还款期限已到，借款人未依约偿还借款本息或所延期限届满仍不能偿还借款本息；或

　　Ｂ．借款人被宣告解散、破产；或

　　Ｃ．借款人死亡而无继承人履行合同

　　处理抵押财产所得价款，不足以偿还贷款本息和费用的，乙方有权另行追索；价款偿还贷款本息还有余的，乙方应退还给甲方。

　　第十一条 主合同借款人按期偿还借款本息的，抵押权终止。经抵押登记的财

　　产，乙方应偕同甲方到登记机关办理核销登记。

　　第十二条 本合同生效后，甲、乙任何一方不得擅自变更或解除合同，需要变更或解除合同的，应经双方协商一致，达成书面协议。协议未达成前，本合同条款自然有效。

　　第十三条 违约责任：

　　（１）因甲方保管不善，造成抵押财产毁损，乙方有权要求甲方恢复抵押财产原状，或提供经乙方认可的抵押财产。

　　（２）甲方违反本合同第五条规定，擅自处分抵押财产的，乙方视情况要求甲方恢复原状，并提前收回主合同项下贷款，并可要求甲方支付贷款总额＿＿＿＿＿％的违约金。

　　（３）甲方隐瞒抵押财产存在共有，争议、被查封、被扣押或已经设定过抵押权等情况而给乙方造成经济损失的，应予赔偿。

　　（４）甲、乙任何一方违反本合同第十二条规定，应向对方支付主合同项下贷款总额＿＿＿＿＿％的'违约金。

　　（５）本合同有效期内，未经抵押人同意，变更主合同条款或转让主合同项下的权利义务的，甲方可自行解除本合同。

　　第十四条 争议解决方式：

　　因本合同发生争议的，双方协商解决或经调解解决，如仍不能解决争议的，可向合同签订地人民法院起诉或向仲裁委员会申请仲裁。

　　第十五条 双方商定的其它事项：

　　第十六条 本合同由甲、乙双方法定代表人或主要负责人签字并加盖单位公章，

　　并经登记后生效。

　　第十七条 本合同正本一式二份，甲、乙双方各执一份。

　　甲方：（公章）

　　法定代表人（或主要负责人）：（签章）

　　＿＿＿年＿＿＿月＿＿＿日

　　乙方：（公章）

　　＿＿＿年＿＿＿月＿＿＿日

　　附抵押财产清单：＿＿＿＿＿

　　抵押契约编号：＿＿＿＿＿ 单位：（元）

　　┏━━━━━━━┯━━━━━━━━━━━━━━┯━━━━━┯━━━━━┓

　　┃ 企业名称 │ │经济性质 │ ┃

　　┠───────┼──────────────┼─────┼─────┨

　　┃ 地 址 │ │电 话 │ ┃

　　┠───┬─┬─┼─┬─────┬──┬───┼──┬──┼─────┨

　　┃抵押│规│单│数│帐面价值 │抵押│折扣率│抵押│存放│ 保险单┃

　　┃ │格│位│量├──┬──┤现值│ │价值│地点├──┬──┨

　　┃物名称│ │ │ │原值│净值│ │ │ │ │保险│起止┃

　　┃ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │号码│时间┃

　　┠───┼─┼─┼─┼──┼──┼──┼───┼──┼──┼──┼──┨

　　┃ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ┃

　　┠───┼─┼─┼─┼──┼──┼──┼───┼──┼──┼──┼──┨

　　┃ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ┃

　　┠───┼─┼─┼─┼──┼──┼──┼───┼──┼──┼──┼──┨

　　┃ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ┃

　　┗━━━┷━┷━┷━┷━━┷━━┷━━┷━━━┷━━┷━━┷━━┷━━┛

　　抵押合同 17

　　为确保营口莲发融资担保有限公司（以下称抵押权人）与 （以下称债务人）之间的《委托保证合同》（以下称主合同）的履行，抵押人愿意以其有权处分的设备作抵押为债务人提供抵押担保。抵押权人经审查，同意接受抵押人的设备抵押。双方经协商一致，按以下条款订立本合同。

　　第一条 抵押担保的范围

　　本抵押担保合同担保范围为抵押权人因履行了保证义务代债务人清偿债务后所产生的债务人应当归还的全部款项以及抵押权人的其他损失和费用，包括但不限于通知费用、催告费用、律师费用、诉讼费用等。抵押担保合同另有约定的，按照约定。

　　第二条 抵押设备概况

　　1、抵押设备名称：___________________。

　　抵押设备数量：______________________。

　　抵押设备质量：______________________。

　　抵押设备所在地：____________________。

　　2、评估价值：抵押设备的评估价值为_________元（大写）整，抵押率为_________％，实际抵押额为_________元整。抵押人所担保的债权不得超出其抵押设备的价值。设备抵押后，设备的价值大于所担保债权的余额部分，可以再次抵押，但不得超出其余额部分。

　　第三条 抵押设备期限

　　抵押期限为_________年，自_________年_________月_________日起，至_________年_________月_________日止。

　　抵押设备登记

　　1、抵押人应在本合同签订后，持主合同和本合同、_________、_________及全套有关抵押设备的正式权属证明等证明文件，与抵押权人到抵押设备所在地的工商行政管理部门办理该抵押设备的正式抵押登记手续，并将该抵押设备的他项权利证书及抵押登记证明交存于抵押权人。

　　2、办理抵押设备登记，应当向登记部门提供下列文件或者其复印件：

　　（1）主合同和本合同；

　　（2）抵押设备的所有权证明。

　　第四条 抵押设备的使用和保管

　　1、未经抵押权人同意，抵押人不得对该抵押设备作出任何实质性结构改变。因抵押人违反本合同所作的改变而使该抵押设备产生的任何增加部分，自动转为本合同的抵押标的物。

　　2、抵押期间，未经抵押权人同意，抵押人不得将该抵押设备转让、出租、变卖、再抵押、抵偿债务、馈赠或以任何形式处置。由此引起抵押权人的任何损失，由抵押人承担责任。

　　3、抵押人对该抵押设备必须妥善保管，负有维修、保养、保证完好无损的责任，并随时接受抵押权人的监督检查。对该抵押设备造成的任何损坏，由抵押人承担责任。

　　第五条 抵押设备的保险

　　1、抵押人须在本合同办理抵押登记前三日内，到抵押权人指定的保险公司并按抵押权人指定的保险种类为该抵押设备购买保险。保险的赔偿范围应包括该抵押设备遭受任何火灾、水灾、地震等自然灾害及其他意外事故所导致的破坏及损毁；投保金额不得少于重新购买该抵押设备的全部金额；保险期限至主合同到期之日，如抵押人不履行到期还款的义务，抵押人应继续购买保险，直至主合同项下债务履行完毕为止。

　　2、抵押人需在保险手续办理完毕五日内，将保险单正本交抵押权人保管。保险单的第一受益人须为抵押权人，保险单不得附有任何损害或影响抵押权人权益的限制条件，或任何不负责赔偿的条款（除非抵押权人书面同意）。

　　3、抵押期内，抵押人不得以任何理由中断或撤销上述保险。否则，抵押人须无条件赔偿抵押权人因此所受的一切损失。

　　4、抵押人如违反上述保险条款，抵押权人可依照本合同之保险条款的规定，代为购买保险，所有费用由抵押人支付。

　　5、抵押期间，该抵押设备发生保险责任以外的毁损，抵押人应就受损部分及时提供新的担保，并办理相应手续。

　　6、抵押人负责缴付涉及该抵押设备的一切税费。抵押人因不履行该项义务而对抵押权人造成的一切损失，抵押人应负责赔偿。

　　第六条 抵押权的实现

　　1、发生以下情况的，抵押人同意抵押权人有权提前处分抵押设备：

　　（1）根据主合同的约定主合同提前到期的；

　　（2）当有任何纠纷、诉讼、仲裁发生，可能对抵押设备有不利影响的。

　　2、在债务人不履行主合同约定条款时，抵押权人有权依法就处分该抵押设备的价款优先受偿。抵押权人处分本抵押合同项下之款项，依下列次序处理：

　　（1）用于缴付因处理该抵押设备而支出的一切费用；

　　（2）用于扣缴所欠的一切税款及债务人、抵押人应付的一切费用；

　　（3）扣还根据主合同债务人应偿还抵押权人的全部债务及其他一切款项。

　　3、处分该抵押设备的价款超过应偿还部分，抵押权人应退还抵押人。

　　4、如果抵押权人不适当行使抵押权，抵押人或者其他利害关系人可以向人民法院提出异议，造成利害关系人损失的，利害关系人可以向人民法院起诉。

　　5、如果债权未受清偿是因抵押权人自己的过错造成的，则抵押权人不得行使抵押权。

　　第七条 权利义务

　　（一）抵押权人的权利义务：

　　1、在抵押人到期还清债务后，抵押权消失。

　　2、抵押权人有权检查、监督抵押财设备的保管情况，抵押人对上述情况应完整如实地提供。

　　3、抵押人向抵押权人提供情况、报表和各项资料不真实的，抵押权人有权解除本合同，并依法就处分该抵押设备的价款优先受偿。

　　4、抵押人的行为足以使抵押设备价值减少的，抵押权人有权要求抵押人停止其行为。抵押设备价值减少时，抵押权人有权要求抵押人恢复抵押设备的价值，或者提供与减少的价值相当的担保。

　　5、抵押人对抵押设备价值减少无过错的，抵押权人只能在抵押人因损害而得到的赔偿范围内要求提供担保。抵押设备价值未减少的部分，仍作为债权的担保。

　　对抵押人违反本合同的行为，抵押权人有权要求抵押人承担违约责任，有权解除本合同，并依法就处分该抵押设备的价款优先受偿。

　　（二）抵押人的权利义务：

　　1、应严格按照本合同的约定履行义务。

　　2、保证在抵押期间抵押设备不受抵押权人破产、资产分割、转让的影响。如抵押权人发现抵押人抵押设备有违反本条款的情节，抵押权人通知抵押人当即改正。

　　3、抵押人应合理使用作为抵押设备的，并负责抵押设备的经营、维修、保养及有关税赋等费用。

　　4、抵押人因故意或过失造成抵押设备毁损，应在15天内向抵押权人提供新的抵押设备。

　　4、抵押人未经抵押权人同意不得将抵押设备出租、出售、转让、再抵押或以其他方式处分。

　　5、抵押设备由抵押人向抵押权人指定的保险公司投保，以抵押权人为保险受益人，并将保险单交抵押权人保管，保险费由抵押人承担。投保的抵押设备由于不可抗力遭受损失，抵押权人有权从保险公司的赔偿金中收回抵押人应当偿还的债务。

　　6、抵押人采取欺骗的方法，隐瞒事实真相，蒙蔽抵押权人相信其已经提供抵押担保而实质上是重复抵押的，如果抵押权人的债权受到损害，有权追偿抵押人除抵押设备以外的其他财产，以清偿其债权。

　　第八条 违约责任

　　1、抵押权人如因本身责任不按合同规定履行债务，给抵押人造成经济上的损失，抵押权人应负责违约责任。

　　2、抵押人如不按期履行债务，或有其它违约行为，抵押权人有权以抵押设备折价或者以拍卖、变卖该抵押设备所得的价款受偿。

　　第九条 抵押人声明及保证

　　抵押人在遵守本合同其他条款的同时还作声明及保证如下：

　　1、向抵押权人提供的一切资料均真实可靠，无任何伪造和隐瞒事实之处；

　　2、准许抵押权人或其授权人，在任何合理的时间内依法对抵押设备进行检查；

　　3、抵押人在工作单位、联络方式等发生变化时，须在十日内书面通知抵押权人；

　　4、抵押人在占有该抵押设备期间，应遵守管理规定，按时付清该抵押设备的各项管理费用，并保证该抵押设备免受扣押或涉及其他法律诉讼。

　　5、当有任何诉讼、仲裁发生，可能对该抵押设备有不利影响时，抵押人保证在十日内以书面形式通知抵押权人。

　　第十条 通知

　　1、根据本合同需要一方向另一方发出的全部通知以及双方的文件往来及与本合同有关的通知和要求等，必须用书面形式，可采用特快专递、传真等方式传递。以上方式无法送达的，方可采取公告送达的方式。

　　2、抵押权人或抵押人任何一方的通讯地址和联系方式等发生变化时，应当在五日内以书面形式通知对方。书面通知到达对方之前，本合同中的通讯地址和联系方式等仍然有效。

　　第十一条 合同的变更

　　本合同履行期间，发生特殊情况时，任何一方需变更本合同的，要求变更一方应及时书面通知对方，征得对方同意后，双方应当签订书面变更协议，该协议将成为合同不可分割的部分。未经双方签署书面文件，任何一方无权变更本合同，否则，由此造成对方的经济损失，由责任方承担。

　　第十二条 合同的转让

　　1、抵押期间，未经抵押权人书面同意的，抵押人不得转让已办理登记的抵押设备。

　　2、转让抵押设备的价款明显低于其价值的，抵押权人可以要求抵押人提供相应的担保；抵押人不提供的，不得转让抵押设备。

　　3、抵押人转让抵押设备所得的价款，应当向抵押权人提前清偿所担保的债权或者向与抵押权人约定的第三人提存。超过债权数额的部分，归抵押人所有，不足部分由抵押人清偿。

　　4、抵押权不得与债权分离而单独转让或者作为其他债权的担保。

　　第十三条 争议的处理

　　1、本合同受中华人民共和国法律管辖并按其进行解释。

　　2、本合同在履行过程中发生的争议，由双方当事人协商解决；调解不成的，任何一方均可向人民法院提起诉讼，诉讼由抵押权人所在地人民法院管辖。

　　3、争议未获解决期间，除争议事项外，各方应继续履行本合同规定的其他条款。

　　第十四条 不可抗力

　　1、如果本合同任何一方因受不可抗力事件影响而未能履行其在本合同下的全部或部分义务，该义务的履行在不可抗力事件妨碍其履行期间应予中止。

　　2、声称受到不可抗力事件影响的一方应尽可能在最短的时间内通过书面形式将不可抗力事件的发生通知另一方，并在该不可抗力事件发生后十四日内向另一方提供关于此种不可抗力事件及其持续时间的适当证据及合同不能履行或者需要延期履行的书面资料。声称不可抗力事件导致其对本合同的履行在客观上成为不可能或不实际的一方，有责任尽一切合理的努力消除或减轻此等不可抗力事件的影响

　　3、不可抗力事件发生时，双方应立即通过友好协商决定如何执行本合同。不可抗力事件或其影响终止或消除后，双方须立即恢复履行各自在本合同项下的各项义务。如不可抗力及其影响无法终止或消除而致使合同任何一方丧失继续履行合同的能力，则双方可协商解除合同或暂时延迟合同的履行，且遭遇不可抗力一方无须为此承担责任。当事人迟延履行后发生不可抗力的，不能免除责任。

　　4、本合同所称“不可抗力”是指受影响一方不能合理控制的，无法预料或即使可预料到也不可避免且无法克服，并于本合同签订日之后出现的，使该方对本合同全部或部分的履行在客观上成为不可能或不实际的任何事件。此等事件包括但不限于自然灾害如水灾、火灾、旱灾、台风、地震，以及社会事件如战争（不论曾否宣战）、动乱、**，**行为或法律规定等。

　　第十五条 合同的解释

　　本合同未尽事宜或条款内容不明确，合同双方当事人可以根据本合同的原则、合同的目的、交易*惯及关联条款的内容，按照通常理解对本合同作出合理解释。该解释具有约束力，除非解释与法律或本合同相抵触。

　　第十六条 其他

　　1、双方商定的其他条款____________________________________________________。

　　2、抵押人按期履行主合同的全部条款及其他所有责任后，本合同即告终止。抵押权人将协助抵押人到有关部门办理抵押注销登记手续，并将抵押财产所有权权属证明文件和收据退还抵押人。

　　第十七条 合同的效力

　　1、抵押权人提供的与合同有关的其他书面材料，均作为本合同的组成部分，与本合同具有同等法律效力。

　　2、本合同自双方或双方法定代表人或其授权代表人签字并加盖单位公章之日起成立，自主合同生效后生效。

　　3、本合同正本一式_________份，双方各执_________份，具有同等法律效力。

　　抵押权人：__________________

　　住所：______________________

　　法定代表人：_____________，职务：

　　委托代理人：_______________

　　身份证号码：_______________

　　通讯地址：_______________

　　邮政编码：______________

　　联系人：_________________

　　电话：__________________

　　传真：____________________

　　帐号：___________________

　　电子信箱：_______________

　　抵押人：________________

　　住所：________________

　　法定代表人：___________，职务：

　　委托代理人：_______________

　　身份证号码：______________

　　通讯地址：________________

　　邮政编码：________________

　　联系人：_________________

　　电话：__________________

　　传真：____________________

　　帐号：____________________

　　电子信箱：___________________

　　抵押权人（盖章）：________________

　　法定代表人（签字）：______________

　　委托代理人（签字）：______________

　　签订地点：________________________

　　___________年________月_________日

　　抵押人（盖章）：__________________

　　法定代表人（签字）：______________

　　委托代理人（签字）：______________

　　签订地点：________________________

　　___________年________月_________日车辆抵押合同车辆抵押合同范本机动车车辆抵押合同范本

　　抵押合同 18

　　债权人(以下简称甲方)：

　　债务人(以下简称乙方)：

　　乙方因需一笔资金投资，需向甲方借款。双方经协商一致同意，在乙方以其房产证(以下简称乙方抵押物)，作为借款抵押物抵押给甲

　　第一条 借款内容

　　1.借款总金额： ，大写(人民币)：

　　2.借款期限：自 年 月 日起，至 年 月 日

　　3.借款利息： 。

　　第二条 抵押物事项

　　1.抵押物名称：位于 房屋一套，面积为 *方米，房产证号为： 。

　　2.抵押期限：自本借款合同生效之日起至乙方还清甲方与本合同

　　第三条 甲乙双方的义务

　　(一)甲方的义务：

　　1.对乙方交来抵押物契据证件要妥善保管，不得遗失、损毁。

　　2.在乙方到期还清借款后，将抵押物的全部契据、证件完整交还乙方。

　　(二) 乙方的义务：

　　1.应严格按照合同规定时间主动归还借款。

　　2.乙方未经甲方同意不得将抵押物、出售、转让、再抵押或以其

　　第四条 违约责任

　　1.乙方如因本身责任不按合同规定支付借款，给甲方造成经济上的损失，乙方应负违约责任。

　　2.乙方如不按期归还借款，该抵押物归甲方所有，用于抵偿借款金额，若有不足抵偿部分，甲方仍有权向乙方追偿，直至乙方还清甲方全部借款为止。

　　第五条 其他规定

　　1.发生下列情况之一时，甲方有权停止合同并收回相应借款。

　　(1)乙方向甲方提供情况和各项资料不真实。

　　(2)乙方与第三者发生诉讼，无力向甲方偿付借款本金。

　　(3)乙方的资产总额不足抵偿其负债总额。

　　2.甲方或乙方任何一方要求变更合同或本合同中的某一项条款，须在事前通知对方，在双方达成协议前，本合同中的各项条款仍然有效。

　　3.甲乙双方提供的借款凭证，及与合同有关的其他书面材料，均作为本合同的组成部分，与本合同具有同等法律效力。

　　第六条 争议的解决：

　　本合同遵守中华人民共和国的法律、法规，若发生争议：

　　1.发生争议双方协商解决;

　　2.协商不成的，向有管辖权的人民法院起诉。

　　本合同自双方签字之日起生效，本合同一式两份，双方各执一份，合同文本具有同等法律效力。

　　甲方(公章)：_________　　乙方(公章)：_________

　　法定代表人(签字)：_________　　法定代表人(签字)：_________

　　_________年____月____日　　_________年____月____日

　　抵押合同 19

　　合同编号：

　　抵押权人：

　　抵押人：

　　合同签订地：

　　签约重要提示

　　为了维护您的权益，请您在签署本合同之前仔细阅读以下事项：

　　一、请您在签约前，再次检查并确认以下事宜：

　　（一）您有权签署本合同，若依法需要取得他人同意的，您已经取得充分合法的授权；

　　（二）您已经认真阅读并充分理解合同条款，并特别注意了其中有关责任承担、免除或限制兴业银行责任，以及字体加粗部分的内容；

　　（三）您已经充分理解合同条款的含义及相应的法律后果，并愿意接受这些条款的约束。

　　二、兴业银行提供的合同文本仅为示本，合同的特别约定条款中留有空白行，并在合同尾部增设了“补充条款”，供各方对合同进行修改、增补或删减使用。

　　三、如果您对本合同还有疑问，请及时向兴业银行咨询。

　　为确保抵押权人与债务人在一定期限内连续发生的债务的清偿，抵押人自愿以自有财产向抵押权人提供抵押担保。为明确责任、恪守信用，双方经协商，订立本合同以兹共同遵守。

　　第一条 定义与解释

　　除本合同另有约定外，下列术语具有如下明确含义：

　　一、抵押人，指为主合同借款提供抵押担保的自然人或法人，在本合同中，抵押人为主合同中的债务人或第三人及抵押物共有人。抵押权人为主合同中的债权人。

　　二、抵押物是抵押人提供给抵押权人的、其具有处分权的财产，不包括法律限制流通的财产。

　　三、抵押额度有效期，指为了明确本合同抵押担保的债权范围，由立约双方明确约定的一个不中断的连续期间。在该期间内发生的债权，不论债务人单笔债务的履行期限是否超过该期间，抵押人承诺以本合同项下抵押物对抵押最高本金限额项下的所有债务余额承担抵押担保责任。

　　四、抵押最高本金限额，指为了明确本合同被抵押担保的债权的范围，由立约双方明确约定的最高本金额度。在该债权限额项下，不论抵押权人与债务人发生债权的次数和每次的金额，抵押人对该债权额度项下所有债权余额（含借款本金、利息、罚息、复利、违约金、损害赔偿金、抵押权人实现债权的费用等）承担担保责任。

　　五、抵押权人对债务人的债务实行余额控制。该余额是指债务人对抵押权人在抵押额度有效期内发生的所有债务余额以及在最高额抵押权设立前已经存在的经抵押人同意转入本合同约定担保范围的所有债务余额之和，包括未到期余额和已到期未清偿余额部分。即：

　　（一）未到期余额，是指债务履行期限尚未届满所形成的各项待清偿债务余额。

　　（二）已到期未清偿余额，是指债务履行期限届满债务人和抵押人仍未履行清偿义务的各项债务余额。

　　六、主合同，指在抵押额度有效期内，抵押权人与债务人签订的具体约定每笔债务金额、债务履行期限及其他权利、义务的合同，以及最高额抵押权设立前已经存在的经抵押人同意转入最高额抵押担保的债权债务合同。

　　七、抵押权人实现债权的费用，包括但不限于仲裁费、财产保全费、申请执行费、律师费、办案费、公告费、评估费、鉴定费、拍卖费、变卖费、抵押物处置费、过户费、电讯费、差旅费等。

　　第二条 对立约方的说明

　　见本合同第二十二条特别约定条款一。

　　第三条 被抵押担保的主合同债权

　　见本合同第二十二条特别约定条款二。

　　第四条 被抵押担保的债权范围

　　本合同项下抵押担保的债权为在抵押最高本金限额项下，抵押权人与债务人在抵押额度有效期内发生的所有债权余额以及在最高额抵押权设立前已经存在的经抵押人同意转入本合同约定担保范围的债权余额（包括但不限于借款本金、利息、罚息、复利、违约金、损害赔偿金、抵押权人实现债权的费用等）。

　　第五条 抵押额度有效期

　　一、抵押额度有效期见本合同第二十二条特别约定条款三。

　　二、本合同项下抵押物担保债务的发生日，除本合同另有约定外必须在抵押额度有效期内。债务到期日可以超过抵押额度有效期的到期日，即不论债务人单笔债务的到期日是否超过抵押额度有效期的到期日，抵押人承诺以本合同项下的抵押物对抵押最高本金限额项下所有的债务承担担保责任。

　　第六条 抵押最高本金限额

　　一、本合同项下的抵押最高本金限额见本合同第二十二条特别约定条款四。

　　二、在该最高本金限额内，不论抵押权人与债务人发生债权的次数和每次的金额，抵押担保责任及于该最高本金额度项下的所有债权余额（包括但不限于借款本金、利息、罚息、复利、违约金、损害赔偿金、抵押权人实现债权的费用等）。

　　第七条 抵押物

　　一、抵押物的详细情况见本合同第二十二条特别约定条款五。

　　抵押权的效力及于抵押物的从物、从权利、代位权、附和物、混合物、加工物和孳息。

　　二、抵押人应以其具有处分权的财产作为抵押物。如果抵押财产中包括法律限制流通的财产，抵押人有义务在抵押财产清单中注明。

　　三、在抵押有效期内，无论任何原因导致上述抵押物价值总额减少至不足以担保全部借款本息时，抵押权人有权要求抵押人恢复抵押物的价值或者提供与减少的价值相当的担保。

　　第八条 抵押期间

　　见本合同第二十二条特别约定条款六。

　　第九条 抵押物的保险

　　一、抵押人可自愿选择是否为抵押物办理保险。抵押人如对抵押物已办理保险的，抵押权人有权要求抵押人在本合同生效之日起五日内办理以抵押权人为第一受益人的保险权益转让手续；若抵押人对抵押物尚未办理保险并选择投保的，则应按抵押权人的要求办妥足额抵押物财产保险。

　　二、抵押人保证保险在抵押期间内持续有效。未经抵押权人书面同意，抵押人不得修改或变更保险单的任何条款或对保单作任何改变。抵押人不得以任何理由中断或撤销保险，或任凭及允许该保险被撤消、取消、终止或过期失效。因抵押人的上述行为对抵押权人造成损失的，由抵押人负全部责任。

　　三、抵押权人应为该保险项下的第一受益人，保险赔偿金如不足以清偿担保债务的，抵押权人有权向债务人另行追偿。

　　四、借款期间，本笔借款的抵押物保险见本合同第二十二条特别约定条款七。

　　第十条 抵押登记

　　一、在本合同签订后，抵押人、抵押权人应依照《中华人民共和国物权法》、《中华人民共和国担保法》及其他法律法规的有关规定，共同到抵押登记部门办理抵押财产登记手续。抵押人办理抵押财产登记手续的，有关登记文件由抵押权人占管。

　　具体要求见本合同第二十二条特别约定条款六。

　　二、抵押物所生孳息需要办理抵押登记手续的，抵押人应当办妥抵押物所生孳息的抵押登记手续。

　　三、抵押人以抵押物办理最高额抵押登记的，对最高本金限额内每一笔债务均有效，不再逐笔办理抵押登记手续，但双方当事人另有约定或抵押登记部门另有规定的除外。

　　四、在所有借款本息清偿完毕前，抵押登记期满的，抵押人必须配合抵押权人办理续抵押登记手续。

　　甲方(公章)：_________　　　　　　　　乙方(公章)：_________

　　法定代表人(签字)：_________　　　　　法定代表人(签字)：_________

　　_________年____月____日　　　　　　　_________年____月____日

　　抵押合同 20

　　出租人：

　　承租人：租赁合同（三） 与

　　在广州市海珠区共同签署

　　目录

　　章节 页码

　　第一条释义………………………………………………………… 3

　　第二条反商业贿赂………………………………………………… 3

　　第三条租赁物权属………………………………………………… 4

　　第四条租期及租赁物交付…………………………………………

　　第五条租金………………………………………………………… 5

　　第六条租赁物业维修责任及返还要求…………………………… 6

　　第七条转让和转租…………………………………………………

　　第八条关于双方权利义务的特别约定……………………………

　　第九条合同解除……………………………………………………

　　第十条违约责任……………………………………………………

　　第十一条 其他…………………………………………………………

　　租赁合同

　　编号：

　　出租方（甲方）：

　　承租方（乙方）：

　　根据法律法规的'有关规定，甲、乙双方在*等、自愿、公*和诚实信用的基础上，经协商一致，就乙方承租甲方房屋等有关事宜，订立本合同，以资共同遵守执行。

　　一 释义

　　本合同中，双方均认可除非另有说明，否则下列词语应具有如下含义：

　　“本合同” 指 本合同及甲、乙双方经共同签署而作出的对本合同之补充、修

　　正或解释等特别约定；

　　“标的物业” 指 位于市路号 层 房位臵之房屋及“租赁物业”

　　“租赁物”

　　“标的区域” 指 标的物业内，乙方所承租的部分，即 ，及该部分所应享“租赁区域” 有的标的物业之附属区域及附属配套设施设备（包括但不限于地

　　下餐厅、员工宿舍、仓库、办公室、电梯、消防泵房、热水泵房、

　　配电房等）。租赁面积为*方米。（详见附件《建筑物*面

　　图》）

　　“一切损失” 指 包括但不限于租金损失，装修损失，预期可得利润损失，律师 费用，调查费用，差旅费用等 其附属房屋、公共分摊物业、房屋外墙、屋顶、场地院落及必要的进出口、

　　汽车通道等。

　　“经营损失” 指 按每日2万元计算

　　“装修损失” 指 按装修发票总额除以10年均摊值乘以未履行合同年数

　　二 反商业贿赂

　　2.1 在与乙方洽谈、签约过程中，甲方不得主动或被动的向乙方有关工作人员进行任何

　　的商业贿赂，包括但不限于暗中向乙方有关工作人员给予金钱、物品（价值人民币500元以上）或是进行其它的贿赂行为。

　　2.2 甲方违反第2.1条的，乙方有权：

　　a 直接解除合同，甲方赔偿乙方因此遭受的一切损失，并须额外向乙方按照本合

　　同第10.3条的约定进行赔偿；

　　b 不解除合同，甲方按当年租金总额向乙方进行赔偿。

　　c 向有权机关举报甲方的行为。

　　2.3 乙方反商业贿赂举报，甲方可随时通过该举报邮箱反映乙

　　方工作人员之索贿行为。

　　三 租赁物状况

　　3.1甲方承诺并保证如下事项：

　　a.标的物业（包括其土地使用权及地上附着物）除本合同3.2披露情况外，未设定其他任何担保，也不存在其它产权纠纷或债务纠纷等任何纠纷。

　　b.标的物业符合**规定的规划、环保、卫生、消防、建设等部门的要求或标准，并已通过整体验收合格，也未被法院或其它机构采取查封、扣押等强制措施。

　　c.标的物业可以被乙方合法承租并可合法用作酒店经营等商业用途。

　　d.具有标的物业、标的区域于本合同项下的合法出租权及收益权并提供相应证明，该等权利为充分、完整、惟一且无暇疵。

　　e.甲方已向有关**部门了解并保证，在签署本合同时，标的物业的使用功能、土地使用性质符合市**关于规划管理单元控制性规划的内容，规划部门未就标的物业的全部或部分作出拆迁、征用、旧城改造的安排。

　　3.2 标的物业已于年 月 日抵押给银行，贷款 ，贷款期

　　限为 至 ，银行现已同意本租赁合同，并出具了《抵押权人同意书》（见合同附件）。

　　甲方提供标的物业权属证照复印件作为本协议附件，承诺该等复印件与原件一致，

　　并承诺该等证照为真实、合法、有效且无遗漏。标的物业的权属证照情况为：

　　房产证 份，编号为 ，租赁物业所有权人为甲方，建筑面积共 *方

　　米；租赁物业建筑结构为 结构；房屋用途为。

　　3.3甲方特别承诺并保证：标的物业房产及土地的所有权、使用权、用途、性质、结构、承重、安全性等方面均合法合规，以及物业在抵押的状况均不会影响乙方正常、合法地用于酒店经营。若因上述任一方面的问题导致乙方的租赁使用受到限制或无法使用全部的租赁区域，或乙方无法正常及时办理酒店正常经营所需的消防、卫生、环保、特种行业许可证、营业执照等证照的，甲方负责办理上述所有证照，并承担所有费用，且因此而产生的租金损失由甲方承担。

　　如因甲方或标的物业原因导致乙方未能在申请办理证照之日起30日内获取所有经营所需证照的，则乙方有权随时解除本合同，甲方应赔偿乙方的一切损失，并按本合同10.1承担违约责任。若乙方同意不解除合同的，则甲方同意延长免租期到乙方取得所有经营所需证照之日止，且甲方仍应按前款相关规定履行义务。

　　除前述情况下，乙方经营所需证照由乙方负责办理，办理证照所需正常费用由乙方负责，但甲方须在乙方发出协助通知后10日内提供办理证照所需的全部文件。

　　3.4 乙方承租甲方标的区域用于酒店经营（含酒店配套经营服务）用途。

　　四 租期及租赁物交付

　　4.1该租赁物业租赁期自起租日起至结束日止共计 年。即：

　　租赁期限起租日为： ；

　　租赁期限结束日为： 。

　　4.2甲方应于起租日之前交付标的区域。甲方同意，自起租日起至年 月 日（首次支付租金日）为免租期，免租期共计 天，在此期间，乙方可无偿使用租赁区域。具体交付日以双方签署确认的《物业交接确认书》为准。但局部交付、交付标的存在主体结构或配套设施与合同约定不一致等问题均视为迟延交付（不视为完全交付），此情况下《物业交接确认书》不作为完全交付的依据，交付日自完全交付租赁物业开始计算。

　　4.3 租赁期满，甲方有权收回该租赁物业，乙方应如期返还。乙方需继续承租该物业的，

　　则应于租赁期届满前30天，向甲方提出书面续租要求，乙方在同等条件下，享有优先承租权。

　　五 租金

　　5.1 自计租日起，租金如下表：

订购合同（精选二十篇）（扩展8）

——板栗订购合同（精选5篇）

　　板栗订购合同 1

　　买受人（甲方）：

　　卖出人（乙方）：

　　为加快农村经济快速健康规模发展，沟通城乡流通渠道，促进农业产业化进程，根据《中华人民共和国合同法》，经买卖双方充分协商，订立本合同，以供双方共同遵守。

　　第一条 标的交售日期、数量及价格

　　1、出卖人在年月以前（或月旬内），向买售人交售___板栗_（茶叶、生姜、板栗、高山蔬菜、灵芝、蚕种、）___ 斤。（张、担）。

　　2、所售绿色农产品最低价格（保护价） _ 元/斤（张、担），市场行情上涨时，有收购单位按市场价格进行收购。

　　3、买、卖双方的任何一方如需提前或延斯交货与提货，均应事先通知对方，双方另行达成新的协议。

　　第二条 品种、等级、质量及包装

　　1、绿色农产品的品种、等级和质量按买卖双方协商确定，或按样品标准定价（样品由双方妥善保管，甲方验收）。

　　2、绿色农产品的包装，由买卖双方协商包装办法。

　　第三条 交货方式、验收、结算方式

　　1、实行送货到________收购点，货物由买受人当面验收。

　　2、货款由买受人支付给出卖人，现金结算，钱货两清。不得打白条或代扣其它税费。

　　第四条 违约责任

　　1、买受人在合同履行中退货的，应偿付出卖人退货部分货款总值_____（5—25%）的违约金。

　　2、买受人无故拒收绿色农产品，应向出卖人偿付被拒收货物总值_____（5—25%）的违约金。

　　3、买受人未按合同规定收购绿色农产品的，应按少收部分的总值_____（5— 30%）支付违约金。

　　4、出卖人交货数量少于合同规定的，按少交数量价值_____（1—20%）支付违约金。

　　5、出卖人在交售绿色农产品掺杂使假，以次充好，买受人有权拒收，出卖人同时承担_____（5—25%）违约金。

　　6、出卖人的包装不符合规定的，买受人有权要求出乘人重新包装，损失有出卖人承担。

　　第五条 不可抗力

　　1、买、卖双方的任何一方由于不可抗力的原因不能履行或不能完全履行合同时，应尽快向对方通报理由，在提供相应证明后，可根据情况部分或全部免予承担违约责任，出卖人如果由于不可抗力造成产品质量不符合同规定的，不承担违约责任。

　　2、_____绿色农产品因受气候影响早熟或晚熟的交货期经双方协商，可适当提前或推迟。

　　第六条 合同的变更与解除

　　1、买、卖双方的任何一方，要求变更或解除合同时，应及时通知对方，未达成协议前，原合同仍然有效。当事人一方接受另一方要求变更或解除合同建议后，应在十日内做出答复，逾期不答复视为默认。

　　2、合同期满，买、卖双方可根据对下一年_____供应的预测，重新签订_____合同。

　　第七条 合同争议的解决方式：本合同在履行过程中发生的争议，由双方当事人协商解决；也可由当地工商行政管理部门调解；协商或调解不成的，按下列第_种方式解决：

　　（一）提交_____仲裁委员会仲裁；（二）依法向人民法院起诉。

　　第八条 本合同__________生效

　　第九条 其他约定事项：____________________

　　买受人：_________________（单位）

　　法定代表人：_________________

　　居民身份证号码：_________________

　　住所：_________________

　　电话：_________________卖出人：_________________

　　居民身份证号码：_________________

　　住所： _________________

　　电话：_________________

　　签订地点：__________________

　　签订时间：_____年___ 月___日

　　板栗订购合同 2

尊敬的各位教师、亲爱的同学们：

　　大家早上好，今天我演讲的题目是《感恩——时代的呼唤》。随着我国经济的发展，随着改革开放后西方意识形态的进入。“感恩”这一词汇正从我们的视野了逐渐消失，目前从中央到地方开展“感恩教育”已被提到相当的高度来重视，尤其是在学校教育中，“感恩教育”就是要让我们每一位学生学会感恩—学会感恩教师，感恩学校，感恩父母，感恩社会。在西方有“感恩节”，而中国的传统教育中有“施恩不图报”的观念。教育专家曹华这样说道：“感恩也是一种品德。”

　　“感恩”是一种生活态度，是一种品德，是一片肺腑之言，如果人与人之间缺乏感恩之心，必然会导致人际关系的冷淡，所以，每个人都应该学会“感恩”，这对现在的孩子来说尤其重要。因为，现在的孩子都是家庭的中心，他们只知有自己，不知爱别人。所以，要让我们学会“感恩”，其实就是让我们学业会懂得尊重他人。对他人的帮助时时怀有感激之心，感恩教育让孩子们知道每个人都在享受着别人通过付出给自己带来的快乐生活。

　　教育专家郭建国教授说：“感恩之心是一种美好的感情，没有一颗感恩的心，孩子永远不能真正懂得孝敬父母，理解帮助他的人，更不会主动地帮助别人。”没有阳光，就没有温暖；没有水源，就没有生命；没有父母，就没有我们自己；没有亲情友情，世界将会是一片孤独和黑暗。这些都是浅显的道理，没有人会不懂，但是，我们常常缺少一种感恩的思想和心理。尤其是我们的青少年一代。他们常常忘记了，无论生活还是生命，都需要感恩。他们总认为许多事情都是理所当然应该拥有的，包括父母无微不至的照顾，老师呕心沥血的教导，旁人义不容辞的帮助……因此，开展“感恩教育”，是对学生内心深处的洗涤，让我们在不经意间的观察中，体会到母爱似海，父爱如山；在三言两语中，感觉到师爱如灯；在与同学的交往中，体验到友谊的缕缕春风。一个人的一生，需要太多的支撑。心存感激，才能深入体会，才会加倍珍惜。

　　“怀抱一颗感恩的'心，争做一个成功的人”。感谢他人就是从身边的小事做起，如：母亲节时做心意卡，每天回家帮做一件家务，记住父母的生日，得到他人帮助后说声谢谢等，通过这些水事来学会感恩，每天心存感恩，生活起来也快乐。这样家庭、班级、学校及至整个社会也更加和谐。同学们“感恩”并不遥远，作为新一代的学生，应该学会感恩，使学校充满爱的生机。

　　父母养育我们很辛苦，我们应该对父母感恩，同学不求回报地帮助我们，我们应该对同学感恩，老师辛勤教育我们，我们应对老师感恩，愿同学们在感恩教育的熏陶下，知道在我们成长过程中，有许许多多人为我们付出，我们生来之不易，我们应该感谢这个世界，感谢父母、老师、同学，感谢爱着我们的亲人和朋友。愿“感恩”渗透到我们每个人的心灵里，使我们在这种良好的学*环境中茁壮成长。

　　拥有一颗感恩的心，让我们懂得去孝敬父母。

　　拥有一颗感恩的心，让我们懂得去尊敬师长。

　　板栗订购合同 3

　　买受人(甲方)：________________卖出人(乙方)：________________

　　为加快农村经济快速健康规模发展，沟通城乡流通渠道，促进农业产业化进程，根据《中华人民共和国民法典》，经买卖双方充分协商，订立本合同，以供双方共同遵守。

　　第一条标的交售日期、数量及价格

　　1、出卖人在年月以前(或月旬内)，向买售人交售___板栗_(茶叶、生姜、板栗、高山蔬菜、灵芝、蚕种、)___斤。(张、担)。

　　2、所售绿色农产品最低价格(保护价)________元/斤(张、担)，市场行情上涨时，有收购单位按市场价格进行收购。

　　3、买、卖双方的任何一方如需提前或延斯交货与提货，均应事先通知对方，双方另行达成新的协议。

　　第二条品种、等级、质量及包装

　　2、绿色农产品的品种、等级和质量按买卖双方协商确定，或按样品标准定价(样品由双方妥善保管，甲方验收)。

　　3、绿色农产品的包装，由买卖双方协商包装办法。

　　第三条交货方式、验收、结算方式

　　1、实行送货到________收购点，货物由买受人当面验收。

　　2、货款由买受人支付给出卖人，现金结算，钱货两清。不得打白条或代扣其它税费。

　　第四条违约责任

　　1、买受人在合同履行中退货的，应偿付出卖人退货部分货款总值_____(5-25%)的违约金。

　　2、买受人无故拒收绿色农产品，应向出卖人偿付被拒收货物总值_____(5-25%)的违约金。

　　3、买受人未按合同规定收购绿色农产品的，应按少收部分的'总值_____(5-30%)支付违约金。

　　4、出卖人交货数量少于合同规定的，按少交数量价值_____(1-20%)支付违约金。

　　5、出卖人在交售绿色农产品掺杂使假，以次充好，买受人有权拒收，出卖人同时承担_____(5-25%)违约金。

　　6、出卖人的包装不符合规定的，买受人有权要求出乘人重新包装，损失有出卖人承担。

　　第五条不可抗力

　　1、买、卖双方的任何一方由于不可抗力的原因不能履行或不能完全履行合同时，应尽快向对方通报理由，在提供相应证明后，可根据情况部分或全部免予承担违约责任，出卖人如果由于不可抗力造成产品质量不符合同规定的，不承担违约责任。

　　2、_____绿色农产品因受气候影响早熟或晚熟的交货期经双方协商，可适当提前或推迟。

　　第六条合同的变更与解除

　　1、买、卖双方的任何一方，要求变更或解除合同时，应及时通知对方，未达成协议前，原合同仍然有效。当事人一方接受另一方要求变更或解除合同建议后，应在十日内做出答复，逾期不答复视为默认。

　　2、合同期满，买、卖双方可根据对下一年_____供应的预测，重新签订_____合同。

　　第七条合同争议的解决方式：

　　本合同在履行过程中发生的争议，由双方当事人协商解决;也可由当地工商行政管理部门调解;协商或调解不成的，按下列第_种方式解决：

　　提交_____仲裁委员会仲裁;

　　依法向人民法院起诉。

　　第八条本合同__________生效

　　第九条其他约定事项：____________________

　　买受人：_________________(单位)卖出人：_________________

　　法定代表人：_________________

　　居民身份证号码：______________居民身份证号码：_____________

　　住所：_________________住所：_________________

　　电话：_________________电话：_________________

　　签订地点：__________________签订地点：__________________

　　签订时间：________年____月____日签订时间：________年____月___日

　　板栗订购合同 4

　　买受人(甲方)：________________卖出人(乙方)：________________

　　为加快农村经济快速健康规模发展，沟通城乡流通渠道，促进农业产业化进程，根据《中华人民共和国民法典》，经买卖双方充分协商，订立本合同，以供双方共同遵守。

　　第一条标的交售日期、数量及价格

　　1、出卖人在年月以前(或月旬内)，向买售人交售___板栗_(茶叶、生姜、板栗、高山蔬菜、灵芝、蚕种、)___斤。(张、担)。

　　2、所售绿色农产品最低价格(保护价)________元/斤(张、担)，市场行情上涨时，有收购单位按市场价格进行收购。

　　3、买、卖双方的任何一方如需提前或延斯交货与提货，均应事先通知对方，双方另行达成新的协议。

　　第二条品种、等级、质量及包装

　　2、绿色农产品的品种、等级和质量按买卖双方协商确定，或按样品标准定价(样品由双方妥善保管，甲方验收)。

　　3、绿色农产品的包装，由买卖双方协商包装办法。

　　第三条交货方式、验收、结算方式

　　1、实行送货到________收购点，货物由买受人当面验收。

　　2、货款由买受人支付给出卖人，现金结算，钱货两清。不得打白条或代扣其它税费。

　　第四条违约责任

　　1、买受人在合同履行中退货的，应偿付出卖人退货部分货款总值_____(5-25%)的违约金。

　　2、买受人无故拒收绿色农产品，应向出卖人偿付被拒收货物总值_____(5-25%)的违约金。

　　3、买受人未按合同规定收购绿色农产品的`，应按少收部分的总值_____(5-30%)支付违约金。

　　4、出卖人交货数量少于合同规定的，按少交数量价值_____(1-20%)支付违约金。

　　5、出卖人在交售绿色农产品掺杂使假，以次充好，买受人有权拒收，出卖人同时承担_____(5-25%)违约金。

　　6、出卖人的包装不符合规定的，买受人有权要求出乘人重新包装，损失有出卖人承担。

　　第五条不可抗力

　　1、买、卖双方的任何一方由于不可抗力的原因不能履行或不能完全履行合同时，应尽快向对方通报理由，在提供相应证明后，可根据情况部分或全部免予承担违约责任，出卖人如果由于不可抗力造成产品质量不符合同规定的，不承担违约责任。

　　2、_____绿色农产品因受气候影响早熟或晚熟的交货期经双方协商，可适当提前或推迟。

　　第六条合同的变更与解除

　　1、买、卖双方的任何一方，要求变更或解除合同时，应及时通知对方，未达成协议前，原合同仍然有效。当事人一方接受另一方要求变更或解除合同建议后，应在十日内做出答复，逾期不答复视为默认。

　　2、合同期满，买、卖双方可根据对下一年_____供应的预测，重新签订_____合同。

　　第七条合同争议的解决方式：

　　本合同在履行过程中发生的争议，由双方当事人协商解决;也可由当地工商行政管理部门调解;协商或调解不成的，按下列第_种方式解决：

　　提交_____仲裁委员会仲裁;

　　依法向人民法院起诉。

　　第八条本合同__________生效

　　第九条其他约定事项：____________________

　　买受人：_________________(单位)卖出人：_________________

　　法定代表人：_________________

　　居民身份证号码：______________居民身份证号码：_____________

　　住所：_________________住所：_________________

　　电话：_________________电话：_________________

　　签订地点：__________________签订地点：__________________

　　签订时间：________年____月____日签订时间：________年____月___日

　　板栗订购合同 5

　　买受人(甲方):

　　卖出人(乙方):

　　买受人签订地点：__________________

　　卖出人签订时间：_____ _年___ 月___日

　　为加快农村经济快速健康规模发展，沟通城乡流通渠道，促进农业产业化进程，根据《中华人民共和国合同法》，经买卖双方充分协商，订立本合同，以供双方共同遵守。

　　第一条 标的交售日期、数量及价格

　　1.出卖人在年月以前(或月旬内)，向买售人交售___板栗_(茶叶、生姜、板栗、高山蔬菜、灵芝、蚕种、)___ 斤。(张、担)。

　　2.所售绿色农产品最低价格(保护价) _ 元/斤(张、担)，市场行情上涨时，有收购单位按市场价格进行收购。

　　3.买、卖双方的任何一方如需提前或延斯交货与提货，均应事先通知对方，双方另行达成新的协议。

　　第二条 品种、等级、质量及包装

　　1.绿色农产品的品种、等级和质量按买卖双方协商确定，或按样品标准定价(样品由双方妥善保管，甲方验收)。

　　2.绿色农产品的包装，由买卖双方协商包装办法。

　　第三条 交货方式、验收、结算方式

　　1.实行送货到________收购点，货物由买受人当面验收。

　　2.货款由买受人支付给出卖人，现金结算，钱货两清。不得打白条或代扣其它税费。

　　第四条 违约责任

　　1.买受人在合同履行中退货的，应偿付出卖人退货部分货款总值_____(5-25%)的违约金。

　　2.买受人无故拒收绿色农产品，应向出卖人偿付被拒收货物总值_____(5-25%)的违约金。

　　3.买受人未按合同规定收购绿色农产品的，应按少收部分的总值_____(5- 30%)支付违约金。

　　4.出卖人交货数量少于合同规定的，按少交数量价值_____(1-20%)支付违约金。

　　5.出卖人在交售绿色农产品掺杂使假，以次充好，买受人有权拒收，出卖人同时承担_____(5-25%)违约金。

　　6.出卖人的包装不符合规定的，买受人有权要求出乘人重新包装，损失有出卖人承担。

　　第五条 不可抗力

　　1.买、卖双方的任何一方由于不可抗力的原因不能履行或不能完全履行合同时，应尽快向对方通报理由，在提供相应证明后，可根据情况部分或全部免予承担违约责任，出卖人如果由于不可抗力造成产品质量不符合同规定的，不承担违约责任。

　　2._____绿色农产品因受气候影响早熟或晚熟的交货期经双方协商，可适当提前或推迟。

　　第六条 合同的变更与解除

　　1.买、卖双方的任何一方，要求变更或解除合同时，应及时通知对方，未达成协议前，原合同仍然有效。当事人一方接受另一方要求变更或解除合同建议后，应在十日内做出答复，逾期不答复视为默认。

　　2.合同期满，买、卖双方可根据对下一年_____供应的.预测，重新签订_____合同。

　　第七条 合同争议的解决方式：本合同在履行过程中发生的争议，由双方当事人协商解决;也可由当地工商行政管理部门调解;协商或调解不成的，按下列第_种方式解决：

　　(一)提交_____仲裁委员会仲裁;(二)依法向人民法院起诉。

　　第八条 本合同__________生效

　　第九条 其他约定事项：____________________

　　买受人:_________________(单位)

　　法定代表人：_________________

　　居民身份证号码：_________________

　　住所：_________________

　　电话：_________________

　　卖出人：_________________

　　居民身份证号码：_________________

　　住所： _________________

　　电话：_________________

订购合同（精选二十篇）（扩展9）

——电子版铝合金订购合同（精选五篇）

　　电子版铝合金订购合同 1

　　发包方：_________(简称甲方)

　　承包方：_________(简称乙方)

　　甲方将工，确保工程质量和进度，控制成本，根据国家的有关法律、法规，经甲乙双方友好协商，签订本合同供双方共同执行。

　　第一条：工程项目

　　一、 工程名称：_________

　　二、 工程地点：_________

　　三、 承包形式：包工包料、包质量、包安全文明施工，包机械设备及本项目的所有制作、安装、维护、保修。

　　四、 承包范围与内容：乙方承包工程施工中须要制安的推拉窗，防蚊纱窗、防盗网，并无偿提供铝窗样本给甲方送检，并保证各项检验、检测达标。以上工程保质期为二年，因乙方材料不合格或施工工序不当造成质量、安全问题，由乙方承担相关责任。

　　五、 材料：本工程指定为凤铝或坚美铝型材，铝合金为90系列、厚2、0.6mm普通玻璃，纱窗铝型材料为1.4厚、纱网为不锈钢，含窗上的所有附件，防盗网202不锈钢(网格不能超过规范要求)。

　　第二条：工程承包价格

　　按实际面积结算，铝合金窗每*方米 _________元(_________ )，铝合金防蚊纱窗每*方米_________ 元(100、00)。不锈钢防盗网每*方米 _________元(_________ )。

　　第三条：工期

　　本工程开工日期为_________ 年_________ 月_________ 日 、竣工日期为 _________年 _________月_________ 日总工期约_________ 天。

　　第四条：工程质量和验收要求

　　1、 工程质量标准按国家现行施工验收规范执行，工程质量必须达到合格标准，工程竣工验收后乙方负责施工的各分部工程验收须达到合格标准。

　　2、 乙方在每一分项工程完工后应进行自检，合格后通知甲方进行中间验收，方可进行下一道工序施工。

　　3、 乙方按照设计图纸、变更通知、施工规范及有关规定和施工员技术交底要求施工，施工中乙方必须服从甲方指挥，严把质量关。

　　第五条：安全生产

　　1、 乙方进入施工现场必须遵守安全操作规程和甲方的安全制度，服从现场甲方质安员和有关管理人员的监督管理。

　　2、 进入施工现场人员必须按规定戴好安全帽，不准穿拖鞋和硬底鞋上班。

　　3、 乙方人员要自觉遵纪守法，按当地派出所及有关单位办好相关证件，各班组要定期给全体职工进行安全、防火、防盗等教育，严禁打架、赌博、偷盗等违法乱纪行为。

　　第六条：工程支付

　　工程进度款的支付：铝合金外框架安装全部完成付总价的20%，完成所有固定玻璃安装付总价的40%，完成所有窗叶安装及处理好防水胶并清理好窗上附带物后付总价的`30%，其余10%在工程验收合格后二年内付清。

　　第七条：甲方权利与义务

　　1、 在合同签订后，负责提供乙方门窗表二份，楼层*面图一份。此图纸为各层门窗的型号，并不代表尺寸，乙方必须按现场尺寸认真处理好，做到准确无误。

　　2、 甲方根据业主要求及现场工程进度情况、质量情况，有权要求乙方对人员进行调整，甲方有权责令乙方在严重违反施工操作规程造成重大质量安全事故，给甲方经济造成影响的人员退出施工现场。

　　3、 及时签收乙方完成的各分项工程、及时支付乙方进度工程款。

　　第八条：乙方的权利、义务

　　1、 乙方人员进场后必须接受施工安全教育并自觉学*施工安全知识，同时应提供身份证协助办理暂住证，并且及时做好安全教育签证表。

　　2、 乙方对所雇用的现场人员必须进行法纪教育、施工安全教育、文明施工教育。对在工地出现的违法、违纪、违反工地管理条例造成的不好影响的人员予以清场。

　　3、 隐蔽工程验收时乙方管理人员必须参与验收，对发现问题立即整改，不得拖延，直至验收合格为止。

　　4、 乙方严格按要求制作、安装，所有配件要符合规范要求，乙方安装时必须塞缝、确保缝隙保满不渗水。

　　乙方必须合理使用甲方原材料,造成浪费双倍赔偿。

　　第九条：其它事项

　　甲方代表签字： 乙方签字： 本合同未尽事项甲乙双方友好协商解决。

　　本合同一式二份，甲乙双方签字生效

　　甲方(公章)：_________乙方(公章)：_________

　　法定代表人(签字)：_________法定代表人(签字)：_________

　　_________年____月____日_________年____月____日

　　电子版铝合金订购合同 2

　　供货方：(以下简称甲方)

　　购货方：(以下简称乙方)

　　依照《中华人民共和国合同法》和本工程的具体情况，双方根据*等自愿、互惠互利的原则，经友好协商达成以下共识，自愿订立本合同。并严格遵守执行。

　　一、工程概况：

　　1、工程名称：郑州南车轨道交通装备造修基地

　　2、工程地点：荥阳市

　　二、订购钢材品种、数量、规格、供货时间、供货厂家、单价、交货地点及验收方式。

　　1、乙方工程建设所需的钢材全部从甲方购买。未经甲方书面同意，乙方不得从其他渠道购买钢材，否则视乙方违约。若乙方违约甲方有权单方解除供货合同。

　　2、钢材品种及规格：圆钢、三级螺纹钢、带肋钢、型钢。

　　3、供货时间：乙方每次提前提出供货计划给甲方，以便供货源保证，每次计划用量、规格、交货地点由乙方书面通知或电话通知甲方。

　　4、钢材价格按当日“钢厂出厂价+100元/吨运费”的.郑州价格基础上浮8%。乙方提出供货计划后，甲方开始供货，货到乙方指定工地后，由乙方负责卸货。

　　5、乙方收货后7日内对该批钢材进行质量检验，超过7日视为合格，检验合格后方能使用。否则造成的一切损失均由乙方自行负责，如果出现质量异议，乙方在收到货后7日内通知甲方，并附法定机构检验报告，甲方立即收回不合格钢材，并在3日内组织合格钢材送到工地。

　　6、交货验收方式：钢材的质量标准以质监站实验检查合格为准，计量方式：螺纹钢、直条、带肋钢按理论尺寸计算。盘 元以过磅方式计量。乙方指定专人签字验收后并以甲方的送货单作为结算依据(备注：送货单上表明该货物质量：单价)

　　7、乙方收货人： 身份证号： 收货人： 身份证号：

　　三、结算方式及期限：

　　钢材款垫付量最长时间为：30天，超过2个月未付货款的按每日1‰支付违约金。

　　四、双方义务：

　　1、甲方义务

　　(1)保证货源的质量和充足。

　　(2)按时按计划供货。

　　2、乙方义务

　　(1)保证施工现场道路畅通。

　　(2)货到工地后，及时组织人员下货，下货费用由乙方承担(不畅通和不及时下货所产生的费用由乙方承担)。

　　(3)按协议约定按时支付钢材款。

　　五、甲、乙双方发生争议首先应协商解决;协商解决不成，由供货方所在地人民法院诉讼处理。

　　________________________

　　六、本合同自双方签字盖章之日起生效。本合同一式两份，甲、乙、双方方各执一份。

　　甲方(公章)：_________

　　乙方(公章)：_________

　　法定代表人(签字)：_________

　　法定代表人(签字)：_________

　　_________年____月____日

　　_________年____月____日

　　电子版铝合金订购合同 3

　　甲方：_________乙方：_________

　　一、门窗的订做

　　二、甲方必须按甲乙双方协商好的合同，精心制图加工，地弹门外框料厚_________㎜，推拉窗外框料厚_________㎜，隔断料厚_________㎜，玻璃为4㎜白色，扇子料为通用料。

　　三、付款方式：预付订金_________元，开工预付总造价的20%，外框安装完毕付总造价的40%，其余工程完工后一次性付清。

　　四、保质保量，精心制作，铝合金门窗保修期为壹年，地弹簧为运河牌（壹年包换），玻璃保壹年，自行炸烂负责更换。甲乙双方必须按约定期限完成各自的'承诺，如有任何一方违约，承担对方工程总造价每天5%的违约金。

　　五、本合同一式两份，甲乙双方各执一份，签字生效

　　甲方（公章）：_________ 乙方（公章）：_________

　　法定代表人（签字）：_________ 法定代表人（签字）：_________

　　_________年____月____日_________年____月____日

　　电子版铝合金订购合同 4

　　供方：_________（以下简称甲方）

　　地址：_________

　　法定代表人：_________

　　需方：_________（以下简称甲方）

　　地址：_________

　　法定代表人：_________

　　经供需双方协商同意，由供方组织生产，需方负责收购下列商品，为保证协商的条款严格履行，特签订此合同，共同遵守。

　　一、本合同总产值、具体品名、规格、分期、分批交货计划详见附表。供方要根据合同要求，组织生产，按时、按质、按量交货;需方也要根据合同要求按时、按量接货，并及时支付货款，不得影响供方的生产。

　　二、产品的质量标准和数量详见附表。以供方检验为主，需方配合抽验，如有异议，写出抽验记录，双方签字备查。生产中的质量和保修期出现的问题由供方负责，交货后由于保管不善造成的问题由需方负责。

　　(1)产品交货前，供方应严格检验，附合格证，装箱单，以示负责。

　　(2)抽验，如有不符合标准，有关调换、挑选降价等损失，由供方承担，接受罚则。

　　三、产品价格规定

　　根据国家的有关物价政策。按上级物价部门规定的价格执行，详见附表。对于副品、次品、以及低于标准的，本着合情合理、以质论价解决。

　　四、产品交货结算

　　产品实行送货制，供方将货送到需方指定仓库，运费由需方负责，点验入库签章后，当即在需方财会股付款。

　　五、包装规定

　　(1)产品包装应符合现行包装标准规定执行，以保证商品的存放和运输安全为前提，以符合运输规定要求为准绳。

　　(2)如因包装不当，在运输中造成的损失由供方自负。

　　(3)包装完整，原件数量短少或规格品种不符，经需方查询供方应给予解决。

　　六、罚则

　　(1)供方无故延期交货或提**品的品种、规格、质量不符合同规定，由此造成延误交货时间，每天应付需方延期货款总值_________%的违约金(可由双方约定)。

　　(2)未经双方协商同意，变更产品数量、质量、品种、规格，包装不符合同规定标准，影响需方销售部分，向供方赔罚金_________%。

　　(3)由于计划不周，安排不当，或无正当原因造成延期收货付款影响供方资金使用，向需方索赔罚金_________%。

　　(4)需方中途退货，应付给供方退货部分货款总值_________%的`违约金。违约金及其他损失赔偿额总和应当相当于用违约所造成的损失，包括合同履行后可以获得的利益，但不得超过违反合同一方订立合同时应当预见到的因违反合同可能造成的损失。违约金过高或过低的，当事人可请求有关机构予以适当调整。

　　七、附则

　　(1)如因自然灾害或国家政策、法律变更不能履行合同，应于15日内通知对方。由双方协商解决，变更或解除合同。

　　(2)双方于_________年_________月_________日在_________省(市)签订，自签订之日起生效，至合同规定的有效期结束止。本合同正本一式两份，供需双方各一份，副本若干份，送有关部门。

　　(3)本合同条款如有未尽事宜，由双方协商修订。在执行中如有争议，报仲裁机关解决。

　　甲方(公章)：_________乙方(公章)：_________

　　法定代表人(签字)：_________法定代表人(签字)：_________

　　_________年____月____日_________年____月____日

　　电子版铝合金订购合同 5

　　发包方：_________（以下简称甲方）

　　承包方：_________（以下简称乙方）

　　经甲乙双方认真友好协商，本着互惠互利的原则，门窗工程制作安装达成下述条文：

　　第一条概况

　　一、项目名称：_________

　　二、地址：_________

　　三、工程范围：玛多景区、商业街工程项目中的所有房屋铝塑、塑钢、铝合金门窗制作及安装工作。面积约_________m2。

　　第二条工程承包方式包工包料。

　　第三条工期要求本项目总工期为60天；

　　第四条工程质量等级合格

　　1、符合《塑料门窗安装及验收规程》JG/T103—96标准，达到合格交验要求。

　　2、乙方按图纸数量及现场实际尺寸详细核实后方可加工。由于加工数量尺寸与现场实际不符造成的经济损失由乙方自行承担。

　　3、加工门窗成品质量，由甲方负责委托西工程质量检测中心进行“三密”试验，检测合格，由该中心提供合格检测报告，已方承担检测费用，检测不合格费用由乙方承担，并承担由此造成的一切经济损失。

　　第五条工程合同价款

　　本项目铝合金门窗工程量约为_________m2。铝塑单价_________元/*米、塑钢单价_________元/*米、铝合金单价_________元/*米工程总价暂定为_________元。结算时按实际工程量乘以相应的单价进行结算。

　　第六条工程款的'支付

　　1、本工程门窗框安装完以后付总款50% 。

　　2、玻璃扇安装完付总款70% 。

　　3、工程全部完工，经有关部门进行竣工验收合格后，付至总款的97% 。

　　4、余款3%为保修金壹年期满后一次付清。

　　第七条双方责任

　　1、甲方给乙方提供加工场地、电源、住宿点。

　　2、乙方负责其产品保护，并承担因产品保证不到位而造成的经济损失。

　　八、安全：乙方人员进入施工现场，必须服从项目安全的有关规定，加工安装全过程，必须采取相应的安全保证措施，按安全生产操作规程戴好安全带，施工期间发生的一切安全事故均由乙方承担全部责任及经济损失。

　　九、本合同一式贰份，甲、乙双方各执壹份。

　　甲方（盖章）：__________________ 乙方：_________________________

　　代表人（签字）：________________ 身份证号码：____________________

　　_________年________月_______日_________年________月_______日