建筑合同协议书 (菁华6篇)

首页 / 协议书 / | 协议书,建筑合同

建筑合同协议书1

  用人单位名称(以下简称甲方)_________________________

  建筑工人姓名(以下简称乙方)_________________________

  根据《中华人民共和国劳动法》、《中华人民共和国合同法》和《广州市劳动合同管理规定》以及其他法律法规的有关规定,甲乙双方经*等协商一致,自愿签订本合同,共同遵守本合同所列条款。

  一、基本情况

  甲方单位法定代表人 ,电话号码:

  企业地址:

  乙方姓名________性别_____居民身份证号_______________ ,出生日期_____年_____月,在甲方工作起始时间_____年_____月_____日,联系电话 ,

  户口所在地_____省(市)_____区(县)______街道(乡镇),邮政编码 _______________ 。

  乙方自身的身体状况:是否患有下列疾病(如有请在□内打 ):□高血压 □心脏病 □癫痫 □贫血病 □痴呆症 □其他传染性疾病;除上述以外的其他疾病。

  二、劳动合同期限

  第一条 甲、乙双方同意按以下第 种方式确定本合同期限:(1)本合同为 年期限劳动合同。本合同于_____年_____月_____日生效, 本合同于_____年_____月_____日终止。(2)以完成一定的工作为期限:从 年 月 日起至

  工作任务完成时止,并以完成 工作任务为标志。

  第二条 双方同意本合同有效期的前 个月为试用期。

  三、工作岗位和工时制度

  第三条 乙方同意根据甲方工作需要,担任_________________________岗位(工种)工作。

  第四条 甲乙双方协商按以下第________条工时制度执行。(1) 执行标准工时制的,乙方每日工作时间8小时,每周工作40 小时。(2) 执行综合计算工时工作制的,乙方*均每天工作时间不超过8小时,*均每周工作不超过40小时。(3)执行不定时工作制的,在保证完成甲方工作任务情况下,乙方自行安排工作和休息时间。

  四、劳动报酬

  第五条 劳动报酬按有关规定双方协商后执行。

  五、甲方责任

  第六条 甲方必须按国家的劳动法进行用工,不得以暴力、威胁、非法限制人身自由或其它违反国家法律法规的手段强迫工作劳动。

  第七条 甲方必须按时发放工资,按有关规定制作工资表,乙方签字领取,并作为领取工资的凭据。

  第八条 甲方为乙方提供必要的生活条件和劳动条件,符合质量要求的劳动工具和个人安全防护用品。

  第九条 甲方应建立健全施工现场的生产工艺流程、操作规程和劳动安全卫生等相关制度以指导乙方开展工作。

  第十条 甲方负责按规定对乙方进行劳动安全(包括三级教育、岗前教育、班前教育和定期教育等)、职业道德、业务技术、劳动纪律和规章制度等的教育。

  第十一条 甲方根据生产经营需要,依法制定规章制度和劳动纪律并教育乙方。乙方违反劳动纪律和甲方的规章制度,甲方可根据规章制度作出相应处理。

  第十二条 甲方应根据有关规定,为乙方办理相应证件(如*安卡、职业资格证、暂住证等)。

  第十三条 甲方不得要求乙方违反有关规定或标准进行施工作业。

  第十四条 履行其他法律法规以及上级管理部门的有关规定。

  六、乙方责任

  第十五条 服从甲方以及各监管部门的管理,遵守公司安全、质量、职业健康、操作规程、工作规范和环境卫生等各项规章制度。

  第十六条 服从甲方日常工作的管理及安排,按质按量完成各项工作,并达到相关质量及文明施工的要求。

  第十七条 按照国家有关的法律法规以及公司质量安全管理的要求进行工作,可拒绝甲方违反有关规定或标准指挥的作业。

  第十八条 乙方应爱护甲方的财物,合理使用作业所需的材料,按要求做好甲方提供工具的保管以及施工现场成品的保护。

  第十九条 积极参加甲方组织的各种培训教育活动,提高自身素质。

  第二十条 自觉遵守有关的治安管理条例的要求,不与现场管理人员和其他作业人员发生争执、打骂。

  第二十一条 乙方须如实提供自已的身体状况(尤其患病情况)、年龄、婚育状况等基本情况供甲方用工或岗位调动时考虑。

  第二十二条 乙方按甲方要求进入施工现场作业时,不得携带禁止进入施工现场的亲属和无关人员进入。

  第二十三条 乙方应自觉正确使用甲方提供的安全防护用品,当发现安全防护用品不符合使用要求时应立即向甲方提出更换申请。

  第二十四条 乙方在自我感觉不适时(如身体患病等情况),应主动报知现场管理人员,不得进入施工现场。

  七、劳动合同的变更、解除、终止

  第二十五条 符合《劳动法》所列的法定条件或者经甲、乙双方协商一致,可以变更本合同的相关内容或者解除本合同。

  第二十六条 变更劳动合同,双方应当签订《变更劳动合同协议书》。

  第二十七条 乙方合同期未满而依照《劳动法》第三十一条的规定解除本合同,给甲方造成经济损失的,应当赔偿甲方以下经济损失:

  第二十八条 符合下列条件之一的,本合同即告终止(有固定期限的合同除外):

  本合同所约定的工作任务已经完成;

  八、违反本合同的责任

  第二十九条 甲方有下列情况之一的,应当承担违约责任:

  违反法律、法规规定,单方面解除本合同的;

  第三十条 乙方有下列情况之一的,应当承担违约责任:

  1. 未按规定,单方面解除本合同或者不履行本合同的;

  第三十一条 双方同意以下列方式承担违约责任:

  1. 违约金。一方违约,应当支付违约金 元;

  2. 赔偿金。违约金不足以赔偿对方损失的',还需支付赔偿金。赔偿金按违约方实际造成的损失计算。赔偿的范围包括:

  九、当事人约定的其他内容

  第三十二条 甲乙双方约定本合同增加以下内容:

  _________________________________________________________________

  甲方签名盖章

  乙方签名盖章

  年月日

  建筑工人劳动合同范本签约须知

  1、用人单位不得招用未满16周岁的未成年人。

  2、劳动合同约定试用期的,试用期包括在劳动合同期限内。劳动合同期限不满一年的,试用期不得超过十五日;劳动合同期限在一年以上的,试用期按劳动合同期限每满一年不超过一个月计算,最长不得超过六十日。

  3、用人单位支付劳动者工资不得低于本地最低工资标准。

  4、用人单位依法安排劳动者延长工作时间的,支付劳动者不低于工资的150%的工资报酬;安排劳动者在休息日工作又不能安排补休的,支付劳动者不低于工资的200%的工资报酬;安排劳动者在法定休假日工作的,支付劳动者不低于工资的300%的工资报酬。

  5、当用人单位有克扣或者无故拖欠劳动者工资等违反劳动保障法律、法规或者规章的行为,侵犯劳动者合法权益的,劳动者可以依法向用人单位用工所在地劳动保障行政部门劳动保障监察机构投诉。

  6、用人单位应当按照有关法律、法规和国家及地方相关规定参加社会保险。

  7、双方应当仔细阅读合同条款,以明确其权利和义务。

建筑合同协议书2

  住房和城乡*

  制定

  国家工商行政管理总局

  第一部分 协议书

  委托人(全称): 北京首钢耐材炉料有限公司 监理人(全称):

  根据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及其他有关法律、法规,遵循*等、自愿、公*和诚信的原则,双方就下述工程委托监理与相关服务事项协商一致,订立本合同。

  一、工程概况

  1. 工程名称:首耐秦皇岛技改工程——两万吨镁碳砖生产线工程监理;

  2. 工程地点: 河北省秦皇岛市祁连山北路11号 ; 3. 工程规模: 年产两万吨镁碳砖生产线,主厂房轴线90m*42m; 4. 工程概算投资额或建筑安装工程费:----万元 。 二、词语限定

  协议书中相关词语的含义与通用条件中的定义与解释相同。 三、组成本合同的文件 1. 协议书;

  2. 中标通知书(适用于招标工程)或委托书(适用于非招标工程);

  3. 投标文件(适用于招标工程)或监理与相关服务建议书(适用于非招标工程); 4. 专用条件;

  5. 通用条件; 6. 附录,即:

  附录A 相关服务的范围和内容

  附录B 委托人派遣的人员和提供的房屋、资料、设备 本合同签订后,双方依法签订的补充协议也是本合同文件的组成部分。

  四、总监理工程师

  总监理工程师姓名:,身份证号码:,注册号:。 五、签约酬金

  签约酬金(大写):(¥ )。 包括:

  1. 监理酬金:。 2. 相关服务酬金:。 其中:

  (1)勘察阶段服务酬金:。 (2)设计阶段服务酬金:。 (3)保修阶段服务酬金:。 (4)其他相关服务酬金:。 六、期限 1. 监理期限:

  自20xx年10月21日始,至20xx年6月30日止。 2. 相关服务期限:

  (1)勘察阶段服务期限自年月日始,至年月日止。 (2)设计阶段服务期限自年月日始,至年月日止。 (3)保修阶段服务期限自年月日始,至年月日止。 (4)其他相关服务期限自年月日始,至年月日止。 七、双方承诺

  1. 监理人向委托人承诺,按照本合同约定提供监理与相关服务。

  2. 委托人向监理人承诺,按照本合同约定派遣相应的人员,提供房屋、资料、设备,并按本合同约定支付酬金。

  八、合同订立

  1. 订立时间:20xx年10月18日。 2. 订立地点:北京市石景山区。

  3. 本合同一式6份,具有同等法律效力,双方各执3份。 委托人:(盖章) 监理人:(盖章) 住所: 住所: 邮政编码:邮政编码:

  法定代表人或其授权 法定代表人或其授权的代理人:(签字) 的代理人:(签字) 开户银行:开户银行: 账号:账号: 电话:电话: 传真:传真:

  电子邮箱:电子邮箱:

  第二部分 通用条件

  按《建设工程监理委托合同》通用条件

  第三部分 专用条件

  1. 定义与解释1.2 解释

  1.2.1 本合同文件除使用中文外,还可用/。

  1.2.2 约定本合同文件的解释顺序为:按照通用条款执行。 2. 监理人义务

  2.1 监理的范围和内容

  2.1.1 监理范围包括:首耐秦皇岛技改工程——两万吨镁碳砖生产线工程施工图纸范围内全部工程的施工监理。 。

  2.1.2 监理工作内容还包括:1.协助业主办理工程开工前的有关手续。

  2.督促、检查承包商严格执行合同和严格按照国家技术规范、标准、地方建筑安装规程以及设计图纸文件要求进行施工;核查施工过程中的主要部位、环节以及隐蔽工程的施工验收签证,控制工程质量,关键部位实行旁站监理制度;

  3.分阶段核验及协调施工进度计划,及时提出调整意见,控制工程进度;

  4.根据施工承包合同协议条款的付款规定,对已完合格工程计量并复核工程造价,签署付款凭证;工程竣工后,参与配合及协助工程结算价款的审查;

  5.对于设计变更和技术洽商,除提出监理意见之外,应征得业主意见,在可行的情况下,原则上由原设计单位进行修改或确认; 6.协助、主持、审理工程中出现的质量事故的分析,提出处理意见;督促检查承包商按批准的处理方案进行处理,审核其事故报告; 7.协助业主定期召开工程协调会议,调解工程建设中的有关争

建筑合同协议书3

  建设单位(以下简称甲方):

  承包单位(以下简称乙方):

  工程名称:工程

  为了切实加强施工现场安全生产管理,依照《中华人民共和国安全生产法》、《中华人民共和国建筑法》、《中华人民共和国合同法》以及《建设工程安全生产管理条例》*《施工现场临时用电安全技术规范》(JGJ46-88)、《建筑施工安全检查标准》(JGJ59-99),双方本着*等、自愿的原则,签订本协议书。甲方和乙方均严格遵守本协议书规定的权力、责任和义务,确保施工现场的安全生产和施工现场临时用电的安全。

  一、甲方的权利、责任和义务:

  1、贯彻落实国家有关施工现场安全生产、文明施工的法规和管理规定,对施工现场进行全面的安全生产管理和监督检查并对施工现场临时用电进行安全检查与指导。

  2、对乙方施工区域进行安全生产和文明施工检查;及时纠正乙方施工人员违章指挥和违章作业行为,并按照有关规定予以查处。对乙方施工区域内的重大安全事故隐患,应开具隐患通知单。

  3、要求乙方提供施工现场《生产安全事故应急救援预案》。

  4、建立健全施工现场各项安全生产管理制度。

  5、对乙方的安全生产培训、劳动保护用品的使用和危险预知工作提出指导意见,并监督落实情况。

  6、对乙方提出的安全生产要求积极提供帮助。

  7、向乙方提供电源时,应与乙方办理交接验收手续。

  8、按照有关临时用电标准对乙方的临时用电设备设施进行监督和检查。发现乙方在临时用电中存在隐患必须责成乙方以整改。并监督整改落实情况。

  9、对乙方特种作业人员的名单、操作证复印件及培训记录进行存档备案。

  二、乙方的权利、责任和义务:

  1、遵守国家有关施工现场安全生产的法规和管理制度,建立健全安全生产责任制和安全生产管理制度。严格执行国家施工现场临时用电及机械设备使用有关技术规范和安全操作规程,对施工区域内自行管辖的临时用电负全面管理责任。

  2、服从甲方安全生产管理。

  3、乙方必须为施工作业人员参加人身意外保险。

  4、乙方造成生产安全事故,导致人员伤亡时,由乙方承担事故责任和经济责任。

  5、未经安全生产教育培训和无证人员,不得上岗作业。

  三、安全用电

  1、向甲方提供书面的临时用电申请。设备设施需要增容时,必须重新办理用电申请手续。

  2、保证B级配电箱以下管辖区域内各种用电设备、设施完好,临时用电设施和器材必须使用正规厂家的合格产品,严禁使用假冒伪劣等不合格产品,加强维护保养工作,严禁各种机电设备带病运行。保证临时用电符合有关安全用电标准。

  3、执行临时用电安全技术交*度,对施工区域内自行管辖的操作人员进行临时用电安全技术交底,避免违章指挥、违章操作和误操作,确保安全用电。

  4、在使用甲方提供临时电源时,对不符合临时用电标准的电源,向甲方提出整改意见。有权拒绝在不符合临时用电标准的电源的上拉接电源。对甲方在安全检查中提出的关于临时用电方面存在的问题或隐患,必须按要求认真落实整改。

  5、对特种作业人员进行上岗前的职业技能、安全生产等方面的培训,未经安全生产教育培训及培训不合格和无证人员,不得上岗作业。特种作业人员必须依照有关规定持上岗。向甲方提供特种作业人员花名册、操作证复印件和培训记录。

  四、机电设备使用

  1、乙方应向甲方提供机械设备相关的技术文件和出厂说明书,还必须提供具有专业资质的检测、检验单位出具的安全技术检测证明,否则,不得投入使用。

  2、起重机械设备的安装和拆卸必须由有资格的单位和专业人员进行,并应有专人定期进行维修和保养,对达不到安全要求又不能修复的机械设备,必须即停用,撤离施工现场。

  五、人员安全

  1、参加施工作业的一切人员,必须遵守安全生产纪律,必须佩带工作证(卡)并戴好安全帽进入施工现场,在作业中严格遵守本安全技术操作规程的有关规定,安全上岗,不违章作业,不擅离工作岗位,不乱串工作岗位,严禁酒后作业,并按规定穿衣着鞋,正确使用、保管个人安全防护用品。

  2、必须按规定使用安全带,安全带必须高挂低用,挂设点必须安全、可靠。

  六、违反安全管理规定处罚办法

  1、对严重违规操作及存在重大安全隐患未能造成损失和影响的,处予罚款500元,造成损失或影响的,除承担所造成的`全部经济损失及责任外,处予罚款1000元~5000元。

  2、进入施工现场乙方人员必须佩带安全帽 未佩带安全帽进入现场罚款10元。

  3、不允许施工人员酒后作业 酒后进入现场罚款100元。

  4、高空作业不系安全带罚款500元。

  5、非专业操作人员严禁使用各种机械设备,违反罚款100元~1000元。

  6、施工现场严禁打架斗殴、聚众赌博,违反罚款100元。

  7、罚款发生后,在下一次拨付工程款时,全额扣除。

  本协议书一式两份,甲乙双方各保存一份。

  本协议与双方签定的施工合同时效相同。签定施工合同的同时,签定本协议。施工合同到期后,本协议同时终止。

  甲方单位(章) 乙方单位(章)

  代表人:项目负责人:

  年月日

建筑合同协议书4

  一、监理合同协议书

  (本格式编排在招标文件中,供投标人参考,投标时不需填写)

  本协议书由(发包人全称)(以下简称“发包人”)为一方,与(监理人全称)(以下简称“监理人”)为另一方共同订立。

  鉴于发包人已委托监理人为 项目工程第 监理合同段提供监理服务,并已接受了监理人就此提出的投标文件,为明确双方在合同期间的义务、责任、权力和利益,兹就以下事项达成协议:

  一、项目概况

  (1)项目名称:;

  (2)工程名称:;

  (3)工程地址:;

  (4)工程内容:;

  (5)资金来源:;

  (6)总监理工程师(或驻地监理工程师)姓名及证书号码: 。

  二、工程监理范围

  监理范围: 。

  三、监理服务期

  监理服务期: 个月(其中:施工准备阶段个月,施工阶段监理 个月,交工验收与缺陷责任期阶段监理 个月)。

  四、监理服务费用

  1. 监理服务费总价:(大写)元(¥;

  其中:施工阶段监理服务费 元;

  交工验收与缺陷责任期阶段监理服务费

  2. 施工阶段监理服务费与计费额的折算系数:

  五、本协议书中的名词定义与合同通用条款中约定的定义相同。

  六、下列文件是监理合同的组成部分,应作为合同的有效内容予以遵守和执行。

  (1)监理合同协议书及附件;

  (2)中标通知书;

  (3)投标文件;

  (4)合同专用条款;

  (5)合同通用条款;

  (6)工程专用规范;

  (7)监理规范;

  (8)技术规范;

  (9)在本合同专用条款中约定的构成本合同组成部分的其他文件。

  上述文件相互补充,如果上述文件之间出现矛盾,应按时间顺序以最后编写或双方最后确认的文件为准。

  七、发包人在此同意按照本监理合同约定向监理人支付其应支付的费用和提供监理工作条件。

  八、监理人基于发包人的上述保证,在此向发包人承诺按照本监理合同的约定履行监理服务。

  九、本协议书经双方签字盖章后,监理人按约定提交履约担保金后生效,至双方按照监理合同的约定履行完各自的义务和责任后自然失效。

  十、本监理合同协议书正本一式两份,双方各执一份,具有同等法律效力。协议书副本 份,双方各执 份。

  发包人: (全称)(盖章)监理人: (全称)(盖章)

  法定代表人法定代表人

  或其授权的代理人: (签字)或其授权的代理人: (签字)

  日 期:年 月 日日 期:年 月 日

  单位地址: 单位地址: 邮编: 邮编: 电子邮箱: 电子邮箱:电话: 电话: 传真:传真: 开户银行: 开户银行:帐号: 帐号:

  二、廉政合同书格式

  (本格式编排在招标文件中,供投标人参考,投标时不需填写)

  廉政合同书

  根据交通运输部《关于在交通基础设施建设中加强廉政建设的若干意见》以及有关工程建设、廉政建设的规定,为做好工程建设中的党风廉政建设,保证工程建设高效优质,保证建设资金安全和有效使用以及投资效益,建设工程的项目法人 (全称)(以下简称“甲方”)与监理单位 (全称)(以下简称“乙方”),特订立如下合同。

  1.甲乙双方的权利和义务

  (1)严格遵守党的政策规定和国家有关法律法规及交通运输部的有关规定。

  (2)严格执行 (项目名称)的合同文件,自觉按合同办事。

  (3)双方的业务活动坚持公开、公正、诚信、透明的原则(法律认定的商业秘密和合同文件另有规定除外),不得损害国家和集体利益,违反工程建设管理规章制度。

  (4)建立健全廉政制度,开展廉政教育,设立廉政告示牌,公布举报电话,监督并认真查处违法违纪行为。

  (5)发现对方在业务活动中有违反廉政规定的行为,有及时提醒对方纠正的权利和义务。

  (6)发现对方严重违反本合同义务条款的行为,有向其上级有关部门举报、建议给予处理并要求告知处理结果的权利。

  2.甲方的义务

  (1)甲方及其工作人员不得索要或接受乙方的礼金、有价证券和贵重物品,不得在乙方报销任何应由甲方或甲方工作人员个人支付的费用等。

  (2)甲方工作人员不得参加乙方安排的超标准宴请和娱乐活动;不得接受乙方提供的通讯工具、交通工具和高档办公用品等。

  (3)甲方及其工作人员不得要求或接受乙方为其住房装修、婚丧嫁娶活动、配偶子女的工作安排以及出国出境、旅游等提供方便等。

  (4)甲方工作人员及其配偶、子女不得从事与甲方工程有关的监理分包项目的活动。

  3.乙方的义务

  (1)乙方不得以任何理由向甲方及其工作人员行贿或馈赠礼金、有价证券、贵重礼品。

  (2)乙方不得以任何名义为甲方及其工作人员报销应由甲方单位或个人支付的任何费用。

  (3)乙方不得以任何理由安排甲方工作人员参加超标准宴请及娱乐活动。

  (4)乙方不得为甲方单位和个人购置或提供通讯工具、交通工具和高档办公用品等。

  (5)乙方及其工作人员不得索取或接受施工单位的礼金、有价证券和贵重物品,不得在施工单位报销任何应由乙方或个人支付的费用。

  4.违约责任

  (1)甲方及其工作人员违反本合同第一、二条,按管理权限,依据有关规定给予党纪、政纪或组织处理;涉嫌犯罪的,移交司法机关追究刑事责任;给乙方单位造成经济损失的,应予以赔偿。

  (2)乙方及其工作人员违反本合同第一、三条,按管理权限,依据有关规定给予党纪、政纪或组织处理;给甲方单位造成经济损失的,应予以赔偿;情节严重的,甲方建议交通工程设主管部门给予乙方一至三年内不得进入其主管的交通工程建设市场的处罚。

  5.双方约定:本合同由双方或双方上级单位的纪检监察机关负责监督执行。由甲方或甲方上级单位的纪检监察机关约请乙方或乙方上级单位纪检监察机关对本合同执行情况进行检查,提出在本合同规定范围内的裁定意见。

  6.本合同有效期为甲乙双方签署之日起至该工程竣工验收后止。

  7.本合同作为__________项目 __________标段施工监理合同的附件,与工程监理合同具有同等的法律效力,经合同双方签署并加盖公章后立即生效。

  8.本合同正本一式二份,副本八份,合同双方各执正本一份,副本四份,送交甲乙双方的监督单位各一份。当正本与副本的内容不一致时,以正本为准。

  甲 方: (单位全称) (盖章) 乙方:(单位全称)(盖章) 法 定 代 表 人法 定 代 表 人或或

  其委托代理人: (职务)其委托代理人: (职务)

  (姓名)(姓名) (签字)(签字)

  地 址:地址:

  电话: 电话:

  日期: 日期:

  甲方监督单位(全称):(盖章) 乙方监督单位(全称): (盖章)

  三、工程质量责任合同格式

  (本格式编排在招标文件中,供投标人参考,投标时不需填写)

  工程质量责任合同

  为贯彻落实*《建设工程质量管理条例》、交通运输部《公路工程质量管理办法》有关文件精神,建立工程质量项目法人责任制、工程质量终身制,结合福建省公路工程建设管理体制的实际情况, (业主全称)(下称“甲方”)与 (监理单位全称) (下称“乙方”),特订立如下质量责任合同。

  第一条 责任总目标

  1、本项目质量总目标:合格

  2、监理单位所监理的工程无重大工程质量事故。

  第二条 甲乙双方的权利和义务

  1、严格遵守国家有关法律法规及交通运输部的有关规定。

  2、严格执行本工程施工监理合同、施工合同文件。

  3、双方的施工监理业务活动坚持科学、公正、诚信、*等的原则,不得损害国家、集体的利益,不得违反工程建设管理规章制度。

  4、发现对方在施工监理业务活动中,有违反有关规定的行为,有及时提醒对方纠正的权利和义务。

  5、发现对方严重违反监理合同文件的行为,有向其上级有关部门举报,建议给予处理并要求告知处理结果的权利。

  第三条 甲方的义务

  1、甲方向乙方及时提供与承包人签订的施工合同文件及有关资料。

  2、甲方不得指使乙方不按法律、法规、工程建设强制性标准、规范进行施工监理。

  3、甲方不得明示或暗示向乙方推荐单位、个人承包或分包施工监理任务。

  第四条 乙方的义务

  1、监理单位就本监理合同段的工程监理质量对项目法人全面负责,并承担由于监理工作的失职或渎职造成的质量事故责任。监理单位的法定代表人对其经手的监理工程因监理工作失职或渎职造成的质量事故负终身责任。

建筑合同协议书5

  为贯彻“安全第一,预防为主”方针,明确双方的安全责任,确保施工中人身、电网和设备安全,根据国家有关法律法规,经双方协商一致签订本协议。

  第一条 工程项目:

  第二条 施工地址:

  第三条 甲方安全责任

  1、开工前甲方对乙方进行施工安全技术交底,并应有书面记录或资料。

  2、甲方应要求乙方制定施工安全措施,在开始施工前报甲方备案。

  3、甲方有协助乙方搞好安全生产、防火管理以及督促检查的义务。甲方有权检查督促乙方执行有关安全生产方面的工作规定,对乙方不符合安全文明施工的行为进行制止、纠正并发出安全整改通知书,直至清退出场。

  4、甲方指派 同志负责与乙方联系安全生产方面的工作。

  5、甲方负责签发工作票,对工作票所填写的安全措施是否正确完备负责,并履行工作票许可手续。

  6、甲方有权对乙方参与施工的人员进行安全技术知识和安全工作规程的抽考。

  7、乙方在施工中发生的甲方电网、设备事故,甲方有责任负责调查、统计上报。乙方在施工中如发生*《特别重大事故调查程序暂行规定》所规定的特大事故,甲方有权督促乙方立即通知当地*和*部门,要求派人保护现场;并有权要求乙方提供事故调查书面结论及处理意见。

  8、甲方不得要求乙方违反安全管理规定进行施工。因甲方原因导致的事故由甲方承担责任。

  9、发生以下情况停工整顿,因停工造成的违约责任由乙方承担:

  (1)人身伤亡事故;

  (2)发生施工机械、生产主设备严重损坏事故;

  (3)发生厂内火灾事故;

  (4)发生违章作业、冒险作业不听劝告的;

  (5)施工现场脏、乱、差,不能满足安全和文明施工要求的。

  第四条 乙方安全责任

  乙方作为工程项目的承包单位,对工程施工过程当中发生的人身伤害、设备损坏事故承担安全责任。乙方应切实履行以下安全责任:

  1、乙方所提供的承包工程要求的相关资质证明材料应真实、合法、有效。

  2、乙方必须贯彻执行国家有关安全生产的法律法规,必须制定相应的安全管理制度;严格执行《电业安全工作规程》、《电力建设安全工作规程》、《电力设备典型消防规程》等有关电力生产规程和甲方关于工作票制度及其他安全生产规定、制度。

  3、现场施工应遵守国家和地方关于劳动安全,劳务用工法律法规及规章制度,保证其用工的合法性。乙方必须按国家有关规定,为施工人员进行人身保险,配备合格的劳动防护用品、安全用具。

  4、施工期间,乙方应设有专职安监人员,(少于30人者设兼职)。乙方指派 作为安全工作联系人。

  5、乙方一切施工活动,必须编制安全施工措施,施工前对全体施工人员进行全面的安全技术交底,并在整个施工过程正确、完整地执行,无措施或未交底严禁布置施工。

  6、乙方用于本工程项目的施工机械、工器具及安全防护用具的数量和质量必须满足施工需要,并经有资质检验单位检验符合安全规定,乙方对因使用工器具不当所造成的人员伤害及设备损坏负责。

  7、开工前,乙方应组织全体施工人员进行安全教育,并将参加安全教育人员名单(包括临时增补或调换人员)与考试成绩报给甲方备案。特种作业人员必须有有关部门核发的合格有效的上岗资格证书。

  开工前,乙方应到甲方办理临时出入证并佩戴出入证进入施工现场,出入证严禁转借他人。

  8、开工前,乙方应组织人员对施工区域、作业环境及使用甲方提供的设施设备、工器具等进行检查,确认符合安全要求,一经开工,就表示乙方已确认施工现场、作业环境、设施设备、工器具符合安全要求并处于安全状态。

  9、乙方应在施工范围装设临时围栏或警告标志,不得超越指定的施工范围进行施工,禁止无关人员进入施工现场。未经甲方同意,乙方不得擅自使用与施工无关的甲方设施设备;不得擅自拆除、变更甲方防护设施及标示。

  10、乙方施工过程当中需使用电、水源,应事先与甲方取得联系,不得私拉乱接。中断作业或遇故障应立即切断有关开关。

  11、乙方施工过程当中应做到工完、料尽、场地清,确保安全文明施工。

  12、乙方必须接受甲方的监督、检查,对甲方提出的安全整改意见必须及时整改。

  13、乙方施工过程当中发生人生伤亡、电网和设备事故或危及生产运行的不安全情况,应立即报告甲方,并积极配合调查。

  乙方应执行*《特别重大事故调查程序暂行规定》、《企业职工伤亡事故报告和处理规定》和《电业生产事故调查规程》。对人员在施工中发生的人身伤亡事故,还必须立即用电话、电传或电报等向事故所在地的*安全管理部门、*部门、工会报告,按规定组织调查处理,并由乙方统计上报;如发生*《特别重大事故调查程序暂时规定》所规定的特大事故,还应立即通知当地*、*部门,并要求派人保护现场。

  乙方应将事故调查组的事故调查报告及乙方事故处理意见提交甲方备案。

  第五条 甲乙双方联系方式及响应时间:甲乙双方应以工作联系单、传真、电传等书面形式送达对方。双方在接到对方的书面联系时,应于4小时内予以响应。

  第六条 施工安全保证金

  甲方预留工程款的10%作为乙方的安全保证金。乙方在施工过程当中未发生人身重伤、电网和设备及以上事故,于工程竣工验收后将该保证金全额退还;若施工过程当中发生下列有乙方责任的安全事故,扣除相应数额的安全保证金:

  (1)发生人身死亡事故、电网和设备重大事故,扣除全部安全保证金;

  (2)发生人身重伤事故、电网和设备事故,扣除50%安全保证金;

  (3)乙方人员发生违章行为的经济处罚,按处罚规定从安全保证金内扣除。

  第七条 违约责任

  1、由于甲方或乙方责任造成对方或第三方的人身伤害、设备损坏等财产损失,由责任方承担相应责任,并赔偿对方或第三方因此造成的全部损失。

  2、合同履行中,发现乙方提供的有关资质材料无效,甲方有权解除合同,并由乙方承担由此造成的一切损失。

  3、发现乙方现场作业人员有违章行为的,比照甲方有关安全生产奖惩规定对甲方职工相类似的违章行为应扣款数额,承担相应的违约金。

  4、乙方未设置安监人员;未能正确、全面执行安全技术措施、施工组织设计;施工人员未掌握本工程项目特点及施工安全措施;用于本工程项目的施工机械、工器具及安全防护用品不满足施工需要,甲方有权要求乙方立即停工整改,由此引起的后果及损失由乙方承担。

  5、乙方人员安全工作规程抽考不合格,乙方应承担50元/人次的违约责任;特种人员无证上岗乙方应承担100元/人次的违约责任。

  6、乙方使用甲方提供的设施设备、工器具等造成损坏的,应照价赔偿。

  7、乙方人员无故到其他生产区域或擅自动用甲方的设施设备等,乙方按100元至500元/人次承担违约责任。

  8、乙方对甲方提出的安全整改意见不及时整改的,每逾期一天,乙方按200元至1000元/天承担违约责任。

  9、施工过程当中发生人身伤亡、电网和设备事故有隐瞒行为的,除接受*有关部门处理外,过错方应承担3000元至10000元/次的违约责任。

  第八条 甲乙双方约定的'其他事项:无

  第九条 本协议执行过程当中,如发生争议,由双方协商、调解解决;若经协商、调解不能解决争议的,任何一方可以向当地人民法院提起诉讼。

  第十条 甲乙双方必须严格执行本协议,本协议的法律效力独立于主合同。

  第十一条 本协议有效期限:自 年 月 日起至 年 月 日止。

  第十二条 本协议经双方法定代表人或委托代理人签字盖章后生效。

建筑合同协议书6

  一、监理合同协议书

  (本格式编排在招标文件中,供投标人参考,投标时不需填写)

  本协议书由(发包人全称)(以下简称“发包人”)为一方,与(监理人全称)(以下简称“监理人”)为另一方共同订立。

  鉴于发包人已委托监理人为 项目工程第 监理合同段提供监理服务,并已接受了监理人就此提出的投标文件,为明确双方在合同期间的义务、责任、权力和利益,兹就以下事项达成协议:

  一、项目概况

  (1)项目名称:;

  (2)工程名称:;

  (3)工程地址:;

  (4)工程内容:;

  (5)资金来源:;

  (6)总监理工程师(或驻地监理工程师)姓名及证书号码: 。

  二、工程监理范围

  监理范围: 。

  三、监理服务期

  监理服务期: 个月(其中:施工准备阶段个月,施工阶段监理 个月,交工验收与缺陷责任期阶段监理 个月)。

  四、监理服务费用

  1. 监理服务费总价:(大写)元(¥;

  其中:施工阶段监理服务费 元;

  交工验收与缺陷责任期阶段监理服务费

  2. 施工阶段监理服务费与计费额的折算系数:

  五、本协议书中的名词定义与合同通用条款中约定的定义相同。

  六、下列文件是监理合同的组成部分,应作为合同的有效内容予以遵守和执行。

  (1)监理合同协议书及附件;

  (2)中标通知书;

  (3)投标文件;

  (4)合同专用条款;

  (5)合同通用条款;

  (6)工程专用规范;

  (7)监理规范;

  (8)技术规范;

  (9)在本合同专用条款中约定的构成本合同组成部分的其他文件。

  上述文件相互补充,如果上述文件之间出现矛盾,应按时间顺序以最后编写或双方最后确认的文件为准。

  七、发包人在此同意按照本监理合同约定向监理人支付其应支付的费用和提供监理工作条件。

  八、监理人基于发包人的上述保证,在此向发包人承诺按照本监理合同的约定履行监理服务。

  九、本协议书经双方签字盖章后,监理人按约定提交履约担保金后生效,至双方按照监理合同的.约定履行完各自的义务和责任后自然失效。

  十、本监理合同协议书正本一式两份,双方各执一份,具有同等法律效力。协议书副本 份,双方各执 份。

  发包人: (全称)(盖章)监理人: (全称)(盖章)

  法定代表人法定代表人

  或其授权的代理人: (签字)或其授权的代理人: (签字)

  日 期:年 月 日日 期:年 月 日

  单位地址: 单位地址: 邮编: 邮编: 电子邮箱: 电子邮箱:电话: 电话: 传真:传真: 开户银行: 开户银行:帐号: 帐号:

  二、廉政合同书格式

  (本格式编排在招标文件中,供投标人参考,投标时不需填写)

  廉政合同书

  根据交通运输部《关于在交通基础设施建设中加强廉政建设的若干意见》以及有关工程建设、廉政建设的规定,为做好工程建设中的党风廉政建设,保证工程建设高效优质,保证建设资金安全和有效使用以及投资效益,建设工程的项目法人 (全称)(以下简称“甲方”)与监理单位 (全称)(以下简称“乙方”),特订立如下合同。

  1.甲乙双方的权利和义务

  (1)严格遵守党的政策规定和国家有关法律法规及交通运输部的有关规定。

  (2)严格执行 (项目名称)的合同文件,自觉按合同办事。

  (3)双方的业务活动坚持公开、公正、诚信、透明的原则(法律认定的商业秘密和合同文件另有规定除外),不得损害国家和集体利益,违反工程建设管理规章制度。

  (4)建立健全廉政制度,开展廉政教育,设立廉政告示牌,公布举报电话,监督并认真查处违法违纪行为。

  (5)发现对方在业务活动中有违反廉政规定的行为,有及时提醒对方纠正的权利和义务。

  (6)发现对方严重违反本合同义务条款的行为,有向其上级有关部门举报、建议给予处理并要求告知处理结果的权利。

  2.甲方的义务

  (1)甲方及其工作人员不得索要或接受乙方的礼金、有价证券和贵重物品,不得在乙方报销任何应由甲方或甲方工作人员个人支付的费用等。

  (2)甲方工作人员不得参加乙方安排的超标准宴请和娱乐活动;不得接受乙方提供的通讯工具、交通工具和高档办公用品等。

  (3)甲方及其工作人员不得要求或接受乙方为其住房装修、婚丧嫁娶活动、配偶子女的工作安排以及出国出境、旅游等提供方便等。

  (4)甲方工作人员及其配偶、子女不得从事与甲方工程有关的监理分包项目的活动。

  3.乙方的义务

  (1)乙方不得以任何理由向甲方及其工作人员行贿或馈赠礼金、有价证券、贵重礼品。

  (2)乙方不得以任何名义为甲方及其工作人员报销应由甲方单位或个人支付的任何费用。

  (3)乙方不得以任何理由安排甲方工作人员参加超标准宴请及娱乐活动。

  (4)乙方不得为甲方单位和个人购置或提供通讯工具、交通工具和高档办公用品等。

  (5)乙方及其工作人员不得索取或接受施工单位的礼金、有价证券和贵重物品,不得在施工单位报销任何应由乙方或个人支付的费用。

  4.违约责任

  (1)甲方及其工作人员违反本合同第一、二条,按管理权限,依据有关规定给予党纪、政纪或组织处理;涉嫌犯罪的,移交司法机关追究刑事责任;给乙方单位造成经济损失的,应予以赔偿。

  (2)乙方及其工作人员违反本合同第一、三条,按管理权限,依据有关规定给予党纪、政纪或组织处理;给甲方单位造成经济损失的,应予以赔偿;情节严重的,甲方建议交通工程设主管部门给予乙方一至三年内不得进入其主管的交通工程建设市场的处罚。

  5.双方约定:本合同由双方或双方上级单位的纪检监察机关负责监督执行。由甲方或甲方上级单位的纪检监察机关约请乙方或乙方上级单位纪检监察机关对本合同执行情况进行检查,提出在本合同规定范围内的裁定意见。

  6.本合同有效期为甲乙双方签署之日起至该工程竣工验收后止。

  7.本合同作为__________项目 __________标段施工监理合同的附件,与工程监理合同具有同等的法律效力,经合同双方签署并加盖公章后立即生效。

  8.本合同正本一式二份,副本八份,合同双方各执正本一份,副本四份,送交甲乙双方的监督单位各一份。当正本与副本的内容不一致时,以正本为准。

  甲 方: (单位全称) (盖章) 乙方:(单位全称)(盖章) 法 定 代 表 人法 定 代 表 人或或

  其委托代理人: (职务)其委托代理人: (职务)

  (姓名)(姓名) (签字)(签字)

  地 址:地址:

  电话: 电话:

  日期: 日期:

  甲方监督单位(全称):(盖章) 乙方监督单位(全称): (盖章)

  三、工程质量责任合同格式

  (本格式编排在招标文件中,供投标人参考,投标时不需填写)

  工程质量责任合同

  为贯彻落实*《建设工程质量管理条例》、交通运输部《公路工程质量管理办法》有关文件精神,建立工程质量项目法人责任制、工程质量终身制,结合福建省公路工程建设管理体制的实际情况, (业主全称)(下称“甲方”)与 (监理单位全称) (下称“乙方”),特订立如下质量责任合同。

  第一条 责任总目标

  1、本项目质量总目标:合格

  2、监理单位所监理的工程无重大工程质量事故。

  第二条 甲乙双方的权利和义务

  1、严格遵守国家有关法律法规及交通运输部的有关规定。

  2、严格执行本工程施工监理合同、施工合同文件。

  3、双方的施工监理业务活动坚持科学、公正、诚信、*等的原则,不得损害国家、集体的利益,不得违反工程建设管理规章制度。

  4、发现对方在施工监理业务活动中,有违反有关规定的行为,有及时提醒对方纠正的权利和义务。

  5、发现对方严重违反监理合同文件的行为,有向其上级有关部门举报,建议给予处理并要求告知处理结果的权利。

  第三条 甲方的义务

  1、甲方向乙方及时提供与承包人签订的施工合同文件及有关资料。

  2、甲方不得指使乙方不按法律、法规、工程建设强制性标准、规范进行施工监理。

  3、甲方不得明示或暗示向乙方推荐单位、个人承包或分包施工监理任务。

  第四条 乙方的义务

  1、监理单位就本监理合同段的工程监理质量对项目法人全面负责,并承担由于监理工作的失职或渎职造成的质量事故责任。监理单位的法定代表人对其经手的监理工程因监理工作失职或渎职造成的质量事故负终身责任。


建筑合同协议书 (菁华6篇)扩展阅读


建筑合同协议书 (菁华6篇)(扩展1)

——建筑合同协议书 (菁华5篇)

建筑合同协议书1

  发包人(全称):_________________________

  承包人(全称):________________________

  依照《民法典》、《中华人民共和国建筑法》及其他有关法律、行政法规、遵循*等、自愿、公*和诚实信用的原则,双方就本建设工程施工项协商一致,订立本合同。

  一、工程概况

  工程名称:_________________

  工程地点:_________________

  工程内容:___________________

  群体工程应附承包人承揽工程项目一览表(附件1)工程立项批准文号:___________________

  资金来源:____________________

  二、工程承包范围

  承包范围:_____________________

  三、合同工期:

  开工日期:_____________________

  竣工日期:_____________________

  合同工期总日历天数_________________天

  四、质量标准

  工程质量标准:_______________________

  五、合同价款

  金额(大写):_____________________________元(人民币)

  ¥:_____________________________元

  六、组成合同的文件

  组成本合同的文件包括:

  1、本合同协议书

  2、中标通知书

  3、投标书及其附件

  4、本合同专用条款

  5、本合同通用条款

  6、标准、规范及有关技术文件

  7、图纸

  8、工程量清单

  9、工程报价单或预算书

  双方有关工程的洽商、变更等书面协议或文件视为本合同的组成部分。

  七、本协议书中有关词语含义本合同第二部分《通用条款》中分别赋予它们的定义相同。

  八、承包人向发包人承诺按照合同约定进行施工、竣工并在质量保修期内承担工程质量保修责任。

  九、发包人向承包人承诺按照合同约定的期限和方式支付合同价款及其他应当支付的款项。

  十、合同生效

  合同订立时间:________年__________月__________日

  合同订立地点:_______________

  本合同双方约定_______________后生效。

  发包人:(公章)_________承包人:(公章)___________

  住所:_____________住所:_____________

  法定代表人:_____________法定代表人:_____________

  委托代表人:___________委托代表人:__________

  电话:_______________电话:______________

  传真:_______________传真:___________

  开户银行:_____________开户银行:____________

  账号:_______________账号:________________

  邮政编码:___________邮政编码:_________。

建筑合同协议书2

  一、监理合同协议书

  (本格式编排在招标文件中,供投标人参考,投标时不需填写)

  本协议书由(发包人全称)(以下简称“发包人”)为一方,与(监理人全称)(以下简称“监理人”)为另一方共同订立。

  鉴于发包人已委托监理人为 项目工程第 监理合同段提供监理服务,并已接受了监理人就此提出的投标文件,为明确双方在合同期间的义务、责任、权力和利益,兹就以下事项达成协议:

  一、项目概况

  (1)项目名称:;

  (2)工程名称:;

  (3)工程地址:;

  (4)工程内容:;

  (5)资金来源:;

  (6)总监理工程师(或驻地监理工程师)姓名及证书号码: 。

  二、工程监理范围

  监理范围: 。

  三、监理服务期

  监理服务期: 个月(其中:施工准备阶段个月,施工阶段监理 个月,交工验收与缺陷责任期阶段监理 个月)。

  四、监理服务费用

  1. 监理服务费总价:(大写)元(¥;

  其中:施工阶段监理服务费 元;

  交工验收与缺陷责任期阶段监理服务费

  2. 施工阶段监理服务费与计费额的折算系数:

  五、本协议书中的名词定义与合同通用条款中约定的定义相同。

  六、下列文件是监理合同的`组成部分,应作为合同的有效内容予以遵守和执行。

  (1)监理合同协议书及附件;

  (2)中标通知书;

  (3)投标文件;

  (4)合同专用条款;

  (5)合同通用条款;

  (6)工程专用规范;

  (7)监理规范;

  (8)技术规范;

  (9)在本合同专用条款中约定的构成本合同组成部分的其他文件。

  上述文件相互补充,如果上述文件之间出现矛盾,应按时间顺序以最后编写或双方最后确认的文件为准。

  七、发包人在此同意按照本监理合同约定向监理人支付其应支付的费用和提供监理工作条件。

  八、监理人基于发包人的上述保证,在此向发包人承诺按照本监理合同的约定履行监理服务。

  九、本协议书经双方签字盖章后,监理人按约定提交履约担保金后生效,至双方按照监理合同的约定履行完各自的义务和责任后自然失效。

  十、本监理合同协议书正本一式两份,双方各执一份,具有同等法律效力。协议书副本 份,双方各执 份。

  发包人: (全称)(盖章)监理人: (全称)(盖章)

  法定代表人法定代表人

  或其授权的代理人: (签字)或其授权的代理人: (签字)

  日 期:年 月 日日 期:年 月 日

  单位地址: 单位地址: 邮编: 邮编: 电子邮箱: 电子邮箱:电话: 电话: 传真:传真: 开户银行: 开户银行:帐号: 帐号:

  二、廉政合同书格式

  (本格式编排在招标文件中,供投标人参考,投标时不需填写)

  廉政合同书

  根据交通运输部《关于在交通基础设施建设中加强廉政建设的若干意见》以及有关工程建设、廉政建设的规定,为做好工程建设中的党风廉政建设,保证工程建设高效优质,保证建设资金安全和有效使用以及投资效益,建设工程的项目法人 (全称)(以下简称“甲方”)与监理单位 (全称)(以下简称“乙方”),特订立如下合同。

  1.甲乙双方的权利和义务

  (1)严格遵守党的政策规定和国家有关法律法规及交通运输部的有关规定。

  (2)严格执行 (项目名称)的合同文件,自觉按合同办事。

  (3)双方的业务活动坚持公开、公正、诚信、透明的原则(法律认定的商业秘密和合同文件另有规定除外),不得损害国家和集体利益,违反工程建设管理规章制度。

  (4)建立健全廉政制度,开展廉政教育,设立廉政告示牌,公布举报电话,监督并认真查处违法违纪行为。

  (5)发现对方在业务活动中有违反廉政规定的行为,有及时提醒对方纠正的权利和义务。

  (6)发现对方严重违反本合同义务条款的行为,有向其上级有关部门举报、建议给予处理并要求告知处理结果的权利。

  2.甲方的义务

  (1)甲方及其工作人员不得索要或接受乙方的礼金、有价证券和贵重物品,不得在乙方报销任何应由甲方或甲方工作人员个人支付的费用等。

  (2)甲方工作人员不得参加乙方安排的超标准宴请和娱乐活动;不得接受乙方提供的通讯工具、交通工具和高档办公用品等。

  (3)甲方及其工作人员不得要求或接受乙方为其住房装修、婚丧嫁娶活动、配偶子女的工作安排以及出国出境、旅游等提供方便等。

  (4)甲方工作人员及其配偶、子女不得从事与甲方工程有关的监理分包项目的活动。

  3.乙方的义务

  (1)乙方不得以任何理由向甲方及其工作人员行贿或馈赠礼金、有价证券、贵重礼品。

  (2)乙方不得以任何名义为甲方及其工作人员报销应由甲方单位或个人支付的任何费用。

  (3)乙方不得以任何理由安排甲方工作人员参加超标准宴请及娱乐活动。

  (4)乙方不得为甲方单位和个人购置或提供通讯工具、交通工具和高档办公用品等。

  (5)乙方及其工作人员不得索取或接受施工单位的礼金、有价证券和贵重物品,不得在施工单位报销任何应由乙方或个人支付的费用。

  4.违约责任

  (1)甲方及其工作人员违反本合同第一、二条,按管理权限,依据有关规定给予党纪、政纪或组织处理;涉嫌犯罪的,移交司法机关追究刑事责任;给乙方单位造成经济损失的,应予以赔偿。

  (2)乙方及其工作人员违反本合同第一、三条,按管理权限,依据有关规定给予党纪、政纪或组织处理;给甲方单位造成经济损失的,应予以赔偿;情节严重的,甲方建议交通工程设主管部门给予乙方一至三年内不得进入其主管的交通工程建设市场的处罚。

  5.双方约定:本合同由双方或双方上级单位的纪检监察机关负责监督执行。由甲方或甲方上级单位的纪检监察机关约请乙方或乙方上级单位纪检监察机关对本合同执行情况进行检查,提出在本合同规定范围内的裁定意见。

  6.本合同有效期为甲乙双方签署之日起至该工程竣工验收后止。

  7.本合同作为__________项目 __________标段施工监理合同的附件,与工程监理合同具有同等的法律效力,经合同双方签署并加盖公章后立即生效。

  8.本合同正本一式二份,副本八份,合同双方各执正本一份,副本四份,送交甲乙双方的监督单位各一份。当正本与副本的内容不一致时,以正本为准。

  甲 方: (单位全称) (盖章) 乙方:(单位全称)(盖章) 法 定 代 表 人法 定 代 表 人或或

  其委托代理人: (职务)其委托代理人: (职务)

  (姓名)(姓名) (签字)(签字)

  地 址:地址:

  电话: 电话:

  日期: 日期:

  甲方监督单位(全称):(盖章) 乙方监督单位(全称): (盖章)

  三、工程质量责任合同格式

  (本格式编排在招标文件中,供投标人参考,投标时不需填写)

  工程质量责任合同

  为贯彻落实*《建设工程质量管理条例》、交通运输部《公路工程质量管理办法》有关文件精神,建立工程质量项目法人责任制、工程质量终身制,结合福建省公路工程建设管理体制的实际情况, (业主全称)(下称“甲方”)与 (监理单位全称) (下称“乙方”),特订立如下质量责任合同。

  第一条 责任总目标

  1、本项目质量总目标:合格

  2、监理单位所监理的工程无重大工程质量事故。

  第二条 甲乙双方的权利和义务

  1、严格遵守国家有关法律法规及交通运输部的有关规定。

  2、严格执行本工程施工监理合同、施工合同文件。

  3、双方的施工监理业务活动坚持科学、公正、诚信、*等的原则,不得损害国家、集体的利益,不得违反工程建设管理规章制度。

  4、发现对方在施工监理业务活动中,有违反有关规定的行为,有及时提醒对方纠正的权利和义务。

  5、发现对方严重违反监理合同文件的行为,有向其上级有关部门举报,建议给予处理并要求告知处理结果的权利。

  第三条 甲方的义务

  1、甲方向乙方及时提供与承包人签订的施工合同文件及有关资料。

  2、甲方不得指使乙方不按法律、法规、工程建设强制性标准、规范进行施工监理。

  3、甲方不得明示或暗示向乙方推荐单位、个人承包或分包施工监理任务。

  第四条 乙方的义务

  1、监理单位就本监理合同段的工程监理质量对项目法人全面负责,并承担由于监理工作的失职或渎职造成的质量事故责任。监理单位的法定代表人对其经手的监理工程因监理工作失职或渎职造成的质量事故负终身责任。

建筑合同协议书3

  一、监理合同协议书

  (本格式编排在招标文件中,供投标人参考,投标时不需填写)

  本协议书由(发包人全称)(以下简称“发包人”)为一方,与(监理人全称)(以下简称“监理人”)为另一方共同订立。

  鉴于发包人已委托监理人为 项目工程第 监理合同段提供监理服务,并已接受了监理人就此提出的投标文件,为明确双方在合同期间的义务、责任、权力和利益,兹就以下事项达成协议:

  一、项目概况

  (1)项目名称:;

  (2)工程名称:;

  (3)工程地址:;

  (4)工程内容:;

  (5)资金来源:;

  (6)总监理工程师(或驻地监理工程师)姓名及证书号码: 。

  二、工程监理范围

  监理范围: 。

  三、监理服务期

  监理服务期: 个月(其中:施工准备阶段个月,施工阶段监理 个月,交工验收与缺陷责任期阶段监理 个月)。

  四、监理服务费用

  1. 监理服务费总价:(大写)元(¥;

  其中:施工阶段监理服务费 元;

  交工验收与缺陷责任期阶段监理服务费

  2. 施工阶段监理服务费与计费额的折算系数:

  五、本协议书中的名词定义与合同通用条款中约定的定义相同。

  六、下列文件是监理合同的组成部分,应作为合同的有效内容予以遵守和执行。

  (1)监理合同协议书及附件;

  (2)中标通知书;

  (3)投标文件;

  (4)合同专用条款;

  (5)合同通用条款;

  (6)工程专用规范;

  (7)监理规范;

  (8)技术规范;

  (9)在本合同专用条款中约定的构成本合同组成部分的其他文件。

  上述文件相互补充,如果上述文件之间出现矛盾,应按时间顺序以最后编写或双方最后确认的文件为准。

  七、发包人在此同意按照本监理合同约定向监理人支付其应支付的费用和提供监理工作条件。

  八、监理人基于发包人的上述保证,在此向发包人承诺按照本监理合同的约定履行监理服务。

  九、本协议书经双方签字盖章后,监理人按约定提交履约担保金后生效,至双方按照监理合同的约定履行完各自的义务和责任后自然失效。

  十、本监理合同协议书正本一式两份,双方各执一份,具有同等法律效力。协议书副本 份,双方各执 份。

  发包人: (全称)(盖章)监理人: (全称)(盖章)

  法定代表人法定代表人

  或其授权的代理人: (签字)或其授权的代理人: (签字)

  日 期:年 月 日日 期:年 月 日

  单位地址: 单位地址: 邮编: 邮编: 电子邮箱: 电子邮箱:电话: 电话: 传真:传真: 开户银行: 开户银行:帐号: 帐号:

  二、廉政合同书格式

  (本格式编排在招标文件中,供投标人参考,投标时不需填写)

  廉政合同书

  根据交通运输部《关于在交通基础设施建设中加强廉政建设的若干意见》以及有关工程建设、廉政建设的规定,为做好工程建设中的党风廉政建设,保证工程建设高效优质,保证建设资金安全和有效使用以及投资效益,建设工程的项目法人 (全称)(以下简称“甲方”)与监理单位 (全称)(以下简称“乙方”),特订立如下合同。

  1.甲乙双方的权利和义务

  (1)严格遵守党的政策规定和国家有关法律法规及交通运输部的有关规定。

  (2)严格执行 (项目名称)的合同文件,自觉按合同办事。

  (3)双方的业务活动坚持公开、公正、诚信、透明的原则(法律认定的商业秘密和合同文件另有规定除外),不得损害国家和集体利益,违反工程建设管理规章制度。

  (4)建立健全廉政制度,开展廉政教育,设立廉政告示牌,公布举报电话,监督并认真查处违法违纪行为。

  (5)发现对方在业务活动中有违反廉政规定的行为,有及时提醒对方纠正的权利和义务。

  (6)发现对方严重违反本合同义务条款的行为,有向其上级有关部门举报、建议给予处理并要求告知处理结果的权利。

  2.甲方的义务

  (1)甲方及其工作人员不得索要或接受乙方的礼金、有价证券和贵重物品,不得在乙方报销任何应由甲方或甲方工作人员个人支付的费用等。

  (2)甲方工作人员不得参加乙方安排的超标准宴请和娱乐活动;不得接受乙方提供的通讯工具、交通工具和高档办公用品等。

  (3)甲方及其工作人员不得要求或接受乙方为其住房装修、婚丧嫁娶活动、配偶子女的工作安排以及出国出境、旅游等提供方便等。

  (4)甲方工作人员及其配偶、子女不得从事与甲方工程有关的监理分包项目的活动。

  3.乙方的义务

  (1)乙方不得以任何理由向甲方及其工作人员行贿或馈赠礼金、有价证券、贵重礼品。

  (2)乙方不得以任何名义为甲方及其工作人员报销应由甲方单位或个人支付的任何费用。

  (3)乙方不得以任何理由安排甲方工作人员参加超标准宴请及娱乐活动。

  (4)乙方不得为甲方单位和个人购置或提供通讯工具、交通工具和高档办公用品等。

  (5)乙方及其工作人员不得索取或接受施工单位的礼金、有价证券和贵重物品,不得在施工单位报销任何应由乙方或个人支付的费用。

  4.违约责任

  (1)甲方及其工作人员违反本合同第一、二条,按管理权限,依据有关规定给予党纪、政纪或组织处理;涉嫌犯罪的,移交司法机关追究刑事责任;给乙方单位造成经济损失的,应予以赔偿。

  (2)乙方及其工作人员违反本合同第一、三条,按管理权限,依据有关规定给予党纪、政纪或组织处理;给甲方单位造成经济损失的,应予以赔偿;情节严重的,甲方建议交通工程设主管部门给予乙方一至三年内不得进入其主管的交通工程建设市场的处罚。

  5.双方约定:本合同由双方或双方上级单位的纪检监察机关负责监督执行。由甲方或甲方上级单位的纪检监察机关约请乙方或乙方上级单位纪检监察机关对本合同执行情况进行检查,提出在本合同规定范围内的裁定意见。

  6.本合同有效期为甲乙双方签署之日起至该工程竣工验收后止。

  7.本合同作为__________项目 __________标段施工监理合同的附件,与工程监理合同具有同等的法律效力,经合同双方签署并加盖公章后立即生效。

  8.本合同正本一式二份,副本八份,合同双方各执正本一份,副本四份,送交甲乙双方的监督单位各一份。当正本与副本的内容不一致时,以正本为准。

  甲 方: (单位全称) (盖章) 乙方:(单位全称)(盖章) 法 定 代 表 人法 定 代 表 人或或

  其委托代理人: (职务)其委托代理人: (职务)

  (姓名)(姓名) (签字)(签字)

  地 址:地址:

  电话: 电话:

  日期: 日期:

  甲方监督单位(全称):(盖章) 乙方监督单位(全称): (盖章)

  三、工程质量责任合同格式

  (本格式编排在招标文件中,供投标人参考,投标时不需填写)

  工程质量责任合同

  为贯彻落实*《建设工程质量管理条例》、交通运输部《公路工程质量管理办法》有关文件精神,建立工程质量项目法人责任制、工程质量终身制,结合福建省公路工程建设管理体制的实际情况, (业主全称)(下称“甲方”)与 (监理单位全称) (下称“乙方”),特订立如下质量责任合同。

  第一条 责任总目标

  1、本项目质量总目标:合格

  2、监理单位所监理的工程无重大工程质量事故。

  第二条 甲乙双方的权利和义务

  1、严格遵守国家有关法律法规及交通运输部的有关规定。

  2、严格执行本工程施工监理合同、施工合同文件。

  3、双方的施工监理业务活动坚持科学、公正、诚信、*等的原则,不得损害国家、集体的利益,不得违反工程建设管理规章制度。

  4、发现对方在施工监理业务活动中,有违反有关规定的行为,有及时提醒对方纠正的权利和义务。

  5、发现对方严重违反监理合同文件的行为,有向其上级有关部门举报,建议给予处理并要求告知处理结果的权利。

  第三条 甲方的义务

  1、甲方向乙方及时提供与承包人签订的施工合同文件及有关资料。

  2、甲方不得指使乙方不按法律、法规、工程建设强制性标准、规范进行施工监理。

  3、甲方不得明示或暗示向乙方推荐单位、个人承包或分包施工监理任务。

  第四条 乙方的义务

  1、监理单位就本监理合同段的工程监理质量对项目法人全面负责,并承担由于监理工作的失职或渎职造成的质量事故责任。监理单位的法定代表人对其经手的监理工程因监理工作失职或渎职造成的质量事故负终身责任。

建筑合同协议书4

  签订合同双方:

  征用土地单位: ___________________________________________,以下简称甲方;

  被征土地单位:____________________________________________,以下简称乙方;

  根据____________________(审批权利机关)批准的__________________建设项目的计划任务书和工程选点报告等文件,按照《国家建设征用土地条例》和______省(或自治区,直辖市)*的有关规定,经甲方向征地所在地的土地管理机关申请和______县(或市,省)人民*审查批准,经甲乙双方实地查看,反复协商,特签订本合同,以供双方共同遵守。

  一、征用土地数量及方位

  甲方征用乙方土地共________亩,其中,稻田______亩,水塘______亩,菜地______亩,坡地______亩,宅基地______亩,林木______亩共有树木______株。所征土地东起______,南起______,西起______,北起______。

  二、征用土地的各类补偿费和安置补助费

  1.根据______省(或自治区,直辖市)*关于征用土地的补偿规定,各类耕地(包括菜地)按该地年产值的______倍(一般为该耕地年产值的三至六倍)补偿。征用无收益的土地,不予补偿。(征用园地,鱼塘,藕塘,苇塘,宅基地,林地,牧场草原等的补偿标准,按省)自治区,直辖市*制定的办法执行;征用城市郊区的菜地,还应按当地*的有关规定,向国家缴纳新菜地开发基金。)

  2.根据______省(或自治区,直辖市)*的规定,所征土地上的青苗按该地年产值的______%补偿,所征土地上的水井,林木,水塘等附着物资按______办法补偿。房屋的补偿办法另订拆迁合同。乙方人员在开始协商征地方案以后抢种的作物,树木和抢建的设施甲方一律不予补偿。

  3.各类耕地的年产值按耕地被征用前三年的*均年产量和国家规定的'价格核定,稻田按*均亩产大米为______斤,每斤计价______元,年产值每亩核定为______元;旱地按*均亩产玉米(或小麦)______斤,每斤计价______元,年产值每亩核定为______元;菜地按*均亩产大白菜______斤计算,每斤计价______元,年产值每亩核定为______元。

  4.根据《国家建设征用土地条例》的规定,乙方需要安置的农业人口数,按征地前农业人口和耕地面积的比例及征地数量计算,共计______人;甲方对乙方农业人口的安置补助费标准,按所征耕地每亩产值的二至三倍计算(年产值按被征用前三年的*均年产量和国家规定的价格计算,但每亩耕地的安置补助费,最高不得超过其年产值的十倍);征用宅基地不付安置补助费(征用园地,鱼塘,藕塘,林地,牧场,草原等土地的安置补助费,按省,直辖市,自治区*制定的标准计算)。

  甲乙双方在本合同上签字,并实地勘验征用地界,定立永久性界桩后______日内,甲方向乙方一次(或商定于某段时期内几次)支付全部各类补偿费和安置补助费共________元(其中,土地补偿费和安置补助费的总和不得超过被征土地年产值的二十倍),付款均通过建设银行转帐托付。

  三、减免公、余粮交售任务

  甲乙双方按照______人民*的规定,根据被征土地的亩数,向______人民*呈递减免公、余粮交售任务的申请报告。实际减免量,以______人民*的批文为准。

  四、安置办法

  乙方因被征用土地造成农业剩余劳力,甲方应向有关单位联系,采取以下第( )项办法解决:

  ⒈发展农业生产。甲方协助乙方改良土壤,兴修水利,改善耕作条件;在可能和合理的条件下,经县,市土地管理机关批准,适当开荒,扩大耕种面积;也可由甲方结合工程施工帮助造地,但要从安置补助费中扣除甲方的资助费用。

  ⒉发展社队工副业生产。在符合国家有关规定的条件下,甲方帮助乙方因地制宜,兴办对国计民生有利的工副业和服务性事业,但要从安置补助费中扣除甲方的资助费用。

  ⒊迁队或并队。土地已被征完或基本征完的生产队,在有条件的地方,可以组织迁队;也可按照自愿互利的原则,与附*生产队合并。甲方要积极为乙方迁队或并队创造条件。

  (按照上述途经确实安置不完的剩余劳动力,经______省或自治区或直辖市人民*批准,在劳动计划范围内,符合条件的可以安排到集体所有制单位就业,并将相应的安置补助费转拨给吸收劳动力的单位;甲方如有招工指标,经______省或自治区或直辖市人民*同意,也可以选招其中符合条件的当工人,并相应核减被征地单位的安置补助费。乙方的土地被征完,又不具备迁队,并队条件的,乙方原有的农业户口,经省或自治区,或直辖市人民*审查批准,可转为非农业户口或城镇户口,乙方原有集体所有的财产和所得的补偿费、安置补助费,由县、市以上人民*与有关社队商定处理,用于组织生产和不能就业人员的生活补助)。

  乙方用补偿费和安置补助费兴建生产生活设施所需建设物资,社队能够解决的,由社队自行解决;社队不能解决的,由当地*协助解决;地方无法解决的少数统配部管物资,经县(或市)土地管理机关审查核实后,由甲方随同建设项目向国家有关部门申请分配,物资价款由乙方支付。

  五、甲方的责任

  1.甲方征用土地上有青苗的,在不影响工程正常进行的情况下,应当等待乙方收获,不得铲毁;凡在当地一个耕种收获期内尚不需要使用的土地,甲方应当与乙方签订协议,允许乙方耕种。

  2.甲方已征用二年还不使用的土地(铁路沿线以及因安全防护等特殊需要,符合国家规定的留用土地,不得视为征而未用的土地),除经原批准征地的机关同意延期使用的土地外,当地县(或市)人民*有权收回处理,甲乙方均不得擅自侵占或处理。

  3.甲方如逾期不向乙方支付征地的各种补偿费和安置补助费,乙方可凭本合同正本申请建设银行从甲方银行帐户内拨付,并可请求甲方按银行关于延期付款的规定偿付违约金。

  六、乙方的责任

  1.自本合同订立之日起,乙方有责任告知所属社员不得在征用土地内种植作物,不得砍伐林木和损坏其他附着物,有违反者,乙方必须赔偿甲方的损失。经甲方同意在征地上种植作物的,乙方应统一安排,不得逾期。

  2.乙方在本合同订立后需在征用土地上架设电线,兴修沟渠等,应经甲方同意,乙方应在不影响建设工程的前提下动工,否则按侵犯公有财产报请有关部门处理。

  七、工程临时用地

  甲方在工程施工过程中,需要建设材料堆场、运输通路和其它临时设施的,应当尽量在征地范围内安排。确实需要另行增加临时用地的,由甲方向原批准工程项目用地的主管机关提出临时用地数量和期限的申请,经批准后,同乙方签订临时用地协议,并按乙方前三年土地*均年产值逐年给予补偿。甲方在临时用地上不得修建永久性建筑物。甲方使用期满,应当恢复乙方土地的耕种条件,及时归还乙方,或按恢复土地耕种条件的工作量向乙方支付费用。

  八、其它。

  本合同自甲乙双方签字之日起生效,合同生效后,甲乙双方均不得擅自修改或解除合同。合同中如有未尽事宜,须经双方共同协商,作出补充规定。补充规定与本合同具有同等效力。合同执行中如发生纠纷,双方协商不能解决的,可报请建设工程管理部门和____县(或市)*调解,调解不成的,可报请合同管理机关仲裁,也可提请有管辖权的人民法院裁决。

  本合同正本一式二份,甲乙双方各执一份;合同副本一式______份,送______人民*,计委,建委,建设银行,农委……各留存一份。

  征用土地单位(甲方):______________________(盖章)

  地址:_____________________________________

  代表人:___________________________________

  联系人:___________________________________

  电话:_____________________________________

  银行帐户:_________________________________

  被征土地单位(乙方):______________________(盖章)

  地址:_____________________________________

  代表人:___________________________________(盖章)

  联系人:___________________________________

  电话:_____________________________________

  银行帐户:_________________________________

  一九______年______月______日订

建筑合同协议书5

  住房和城乡*

  制定

  国家工商行政管理总局

  第一部分 协议书

  委托人(全称): 北京首钢耐材炉料有限公司 监理人(全称):

  根据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及其他有关法律、法规,遵循*等、自愿、公*和诚信的原则,双方就下述工程委托监理与相关服务事项协商一致,订立本合同。

  一、工程概况

  1. 工程名称:首耐秦皇岛技改工程——两万吨镁碳砖生产线工程监理;

  2. 工程地点: 河北省秦皇岛市祁连山北路11号 ; 3. 工程规模: 年产两万吨镁碳砖生产线,主厂房轴线90m*42m; 4. 工程概算投资额或建筑安装工程费:----万元 。 二、词语限定

  协议书中相关词语的含义与通用条件中的定义与解释相同。 三、组成本合同的文件 1. 协议书;

  2. 中标通知书(适用于招标工程)或委托书(适用于非招标工程);

  3. 投标文件(适用于招标工程)或监理与相关服务建议书(适用于非招标工程); 4. 专用条件;

  5. 通用条件; 6. 附录,即:

  附录A 相关服务的范围和内容

  附录B 委托人派遣的人员和提供的房屋、资料、设备 本合同签订后,双方依法签订的补充协议也是本合同文件的组成部分。

  四、总监理工程师

  总监理工程师姓名:,身份证号码:,注册号:。 五、签约酬金

  签约酬金(大写):(¥ )。 包括:

  1. 监理酬金:。 2. 相关服务酬金:。 其中:

  (1)勘察阶段服务酬金:。 (2)设计阶段服务酬金:。 (3)保修阶段服务酬金:。 (4)其他相关服务酬金:。 六、期限 1. 监理期限:

  自20xx年10月21日始,至20xx年6月30日止。 2. 相关服务期限:

  (1)勘察阶段服务期限自年月日始,至年月日止。 (2)设计阶段服务期限自年月日始,至年月日止。 (3)保修阶段服务期限自年月日始,至年月日止。 (4)其他相关服务期限自年月日始,至年月日止。 七、双方承诺

  1. 监理人向委托人承诺,按照本合同约定提供监理与相关服务。

  2. 委托人向监理人承诺,按照本合同约定派遣相应的人员,提供房屋、资料、设备,并按本合同约定支付酬金。

  八、合同订立

  1. 订立时间:20xx年10月18日。 2. 订立地点:北京市石景山区。

  3. 本合同一式6份,具有同等法律效力,双方各执3份。 委托人:(盖章) 监理人:(盖章) 住所: 住所: 邮政编码:邮政编码:

  法定代表人或其授权 法定代表人或其授权的代理人:(签字) 的代理人:(签字) 开户银行:开户银行: 账号:账号: 电话:电话: 传真:传真:

  电子邮箱:电子邮箱:

  第二部分 通用条件

  按《建设工程监理委托合同》通用条件

  第三部分 专用条件

  1. 定义与解释1.2 解释

  1.2.1 本合同文件除使用中文外,还可用/。

  1.2.2 约定本合同文件的解释顺序为:按照通用条款执行。 2. 监理人义务

  2.1 监理的范围和内容

  2.1.1 监理范围包括:首耐秦皇岛技改工程——两万吨镁碳砖生产线工程施工图纸范围内全部工程的施工监理。 。

  2.1.2 监理工作内容还包括:1.协助业主办理工程开工前的有关手续。

  2.督促、检查承包商严格执行合同和严格按照国家技术规范、标准、地方建筑安装规程以及设计图纸文件要求进行施工;核查施工过程中的主要部位、环节以及隐蔽工程的施工验收签证,控制工程质量,关键部位实行旁站监理制度;

  3.分阶段核验及协调施工进度计划,及时提出调整意见,控制工程进度;

  4.根据施工承包合同协议条款的付款规定,对已完合格工程计量并复核工程造价,签署付款凭证;工程竣工后,参与配合及协助工程结算价款的审查;

  5.对于设计变更和技术洽商,除提出监理意见之外,应征得业主意见,在可行的情况下,原则上由原设计单位进行修改或确认; 6.协助、主持、审理工程中出现的质量事故的分析,提出处理意见;督促检查承包商按批准的处理方案进行处理,审核其事故报告; 7.协助业主定期召开工程协调会议,调解工程建设中的有关争


建筑合同协议书 (菁华6篇)(扩展2)

——合同变更协议书 (菁华6篇)

合同变更协议书1

  发包人(甲方):XXXXX汽车零部件有限公司

  承包人(乙方):XXXXXX建设工程有限公司

  鉴于:

  甲方和乙方于20xx年3月29日签署的编号为GF-20xx-0325的《XXXXX汽车零部件有限公司年产300万件汽车中间轴智能浇铸新建项目建设工程施工合同》,因工程变动及建设工程实际情况,现经甲乙双方协商一致,就原协议第四项(签约合同价与合同价格形式)第1条内容达成如下补充协议:

  1、将合同中第一部分《合同协议书》中第四项(签约合同价与合同价格形式)第1条的工程原签约合同价下调7%(百分之七),投标清单中各子项目综合单价按以上比例作相应调整。

  2、本协议作为原合同不可分割的`部分,本协议未修改部分,按原合同执行,法律效力保持不变,原合同与本协议相冲突的以本协议为准。

  3、本补充协议一式贰份,双方各执壹份,双方法定代表人或其授权委托人签字并盖章后协议生效。

  甲方:XXXXX汽车零部件乙方:XXXX建设工程 有限公司有限公司

  法定代表人或其授权委托人: 法定代表人或其授权委托人: 签字: 签字:

  20xx年4月23日 20xx年4月23日

合同变更协议书2

  本协议由 公司(以下称为许可方) (以下称为被许可方)于 年 月 日签订。

  鉴于许可方拥有具有一定价值并经注册的商标和服务标志,且拥有并可出售其他如附文第一节所述的许可方财产,其中包括商标。这一商标在广播或电视中经常使用,并出现在各种促销和广告业务中,得到公众的广泛认可,在公众印象中与许可方有密切关系;鉴于被许可方意于在制造、出售、分销产品时使用这一商标;因此考虑到双方的保证,达成如下协议:

  一、授权许可

  1.产品

  根据以下规定的条款,许可方授与被许可方,被许可方接受单独使用这一商标的许可权力,且只在制造和出售、分销以下产品的使用。

  (加入产品描述)

  2.地域

  许可协议只在 地区有效。被许可方同意不在其他地区直接或间接使用或授权使用这一商标,且不在知情的情况下向有意或有可能在其他地区出售协议下产品的第三者销售该产品。

  3.期限

  许可协议自 日生效,如未提前终止,至 日期满。若满足协议条件,本协议期限每年自动续展,直至最后一次续展终止于 年12月31日。始于 年12月31日,本许可协议在每一期末自动续展一年,到下一年的12月31日止,除非一方在协议到期前30天以前书面通知另一方终止协议的执行。

  二、付款方式

  1.比例

  被许可方同意向许可方支付其或其附属公司、子公司等出售协议产品的净销售额的 %作为使用费。净销售额指总销售额减去数量折扣和利润,但不包括现金折扣和不可收帐目折扣。在制造、出售或利用产品时的费用均不可从被许可方应支付的使用费中折扣。被许可方同意如向其他许可方支付更高的使用费或更高比例的许可使用费,将自动马上适用于本协议。

  2.最低限度使用费

  被许可方同意向许可方支付最低限度使用费 美元,作为对合同第一期应支付使用费的最低保证,上述最低限度使用费将在第一期的最后一次或此前支付。在协议签字时支付的预付款将不包括在内。此最低限度使用费在任何情况下都不会再归还给被许可方。

  3.定期报告

  第一批协议产品装运后,被许可方应立即向许可方提供完整、精确的报告,说明被许可方在前一期售出的产品数量、概况、总销售额、详细列明的总销售额折扣、净销售额及前一期中的利润。被许可方将使用后附的,由许可方提供给其的报告样本。无论被许可方在前一期中是否销售了产品,均应向许可方提供报告。

  4.使用费支付

  除上述最低使用费以外的使用费需在销售期后 日交付,同时提交的还有上述要求的报告。许可方接受被许可方按协议要求提供的报告和使用费(或兑现支付使用的支票)后,如发现报告或支付中有不一致或错误,可以在任何时间提出质疑,被许可方需及时改正、支付。支付应用美元。在许可地内的应缴国内税由被许可方支付。

  三、专用权

  1.除非许可证认可在协议有效期内不在协议有效区域内再授予别人销售第一节所述产品时使用这一商标,本协议不限制许可方授与其他人使用这一商标的权力。

  2.协议规定如果许可方向被许可方提出购买第一节所述产品,用于奖励、赠给或其他促销安排,被许可方有10天时间决定是否同意。如果被许可方在10天内未接受这一要求,许可方有权通过其他生产者进行奖励、赠给或其他促销安排。在这种情况下,当其他生产者的价格比许可方向被许可方支付的高时,被许可方有3天时间去满足生产者生产此种产品的要求。被许可方保证在未得到许可方书面同意前,不把协议产品与其他产品或服务一起作为奖励,不与其他作为奖励的产品或服务一起出售协议产品。

  四、信誉

  被许可方承认与该商标相关联的信誉的价值,确认这一商标、相关权力及与该商标相关联的信誉只属于许可方,这一商标在公众印象中有从属的含义。

  五、许可方的所有权及许可方权利的保护

  1.被许可方同意在协议有效期内及其后,不质疑许可方就该商标享有的所有权和其他权利,不质疑本协议的有效性。如果许可方能及时收到索赔和诉讼的通知,许可方保护被许可方,使其不受仅由本协议所授权的商标使用引起的索赔和诉讼的损害,许可方可选择就这样的诉讼进行辩护。在未得到许可方的同意之前,不应就这样的索赔和诉讼达成解决办法。

  2.被许可方同意向许可方提供必要的帮助来保护许可方就该商标拥有的权利。许可方根据自己的意愿,可以自己的名义、被许可方的名义或双方的名义针对索赔和诉讼应诉。被许可方在可知范围内将书面告知许可方就协议产品的商标的侵权和仿制行为;只有许可方有权决定是否对这样的侵权和仿制行为采取行动。若事先未得到许可方的书面同意,被许可方不应就侵权和仿制行为提出诉讼或采取任何行动。

  六、被许可方提供的保证及产品责任保险

  被许可方负责为自己和/或许可方就其非经授权使用协议产品商标、专利、工艺、设施思想、方法引起的索赔、诉讼或损失,就其他行为或产品瑕疵导致的索赔、诉讼或损失进行辩护,并使许可方免受损失。被许可方将自己负担费用,向一家在 地区有经营资格的保险公司承保产品责任险,为许可方(同时也为被许可方)因产品瑕疵导致的索赔、诉讼或损失提供合理的保护。被许可方将向许可方提交以许可方为被保险人的已付款保险单,在此基础上,许可方才能同意产品出售。如果对保险单有所改动,需事先得到许可方的同意。许可方有权要求被许可方向其提供新的保险单。许可方一词包括其官员、董事、代理人、雇员、下属和附属机构,名字被许可使用的人,包装制造人,名字被许可使用的广播、电视节目制作人,节目转播台,节目主办者和其广告代理,及这些人的官员、董事、代理人和雇员。

  七、商品质量

  被许可方同意协议产品将符合高标准,其式样、外观和质量将能发挥其最好效益,将保护并加强商标名誉及其代表的信誉。同时协议产品的生产、出售、分销将遵守适用的联邦、州、地方法律,并不得影响许可方、其计划及商标本身的名声。为了达到这一目标,被许可方应在出售协议产品之前,免费寄给许可方一定量的产品样品,其包装纸箱、集装箱和包装材料,以取得许可方的书面同意。协议产品及其纸箱、集装箱和包装材料的质量和式样需得到许可方的.同意。向许可方提交的每份产品在得到其书面同意前不能视作通过。样品按本节所述得到同意后,被许可方在未得到许可方的书面同意前不能做实质变动。而许可方除非提前60天书面通知被许可方,不能撤销其对样品的同意。对被许可方开始出售协议产品后,应许可方的要求,将免费向许可方提供不超过 件的随机抽样样品及相关的纸箱、包装箱和包装材料。

合同变更协议书3

  合同号:

  甲方:

  乙方:

  甲乙双方于 年 月 日签订了 (合同名称) 合同(合同号: ,下称原合同 )。由于 原因,甲乙双方经过*等协商,在真实、充分地表达各自意愿的基础上,对原合同内容作出如下变更,并由双方共同遵守:

  1、原合同条款:

  现修改为:

  2、原合同条款:

  现修改为:

  3、删除原合同条款:

  4、生效及其它

  本协议是原合同不可分割的组成部分,与原合同具有同等法律效力。除本协议变更的内容外,原合同中的其他条款仍然适用,对双方有约束力。

  本协议自双方签字盖章之日起生效,一式 份,双方各执 份,具有同等法律效力。

  甲方:乙方:

  (盖章)(盖章)

  法定代表人:法定代表人:

  签字:签字:

  地址:地址:

  邮政编码:邮政编码:

  经办人:经办人:

  电话:电话:

  开户银行:开户银行:

  帐号:帐号:

  年 月 日年 月 日

合同变更协议书4

  甲方:xx物业管理有限公司

  乙方:

  甲乙双方于[]年[]月[]日在上海签署《租赁经营合同》(下称“合同”),现双方拟对合同部分内容进行调整,经协商达成本协议如下:

  1.关于租赁铺位的调整

  1.1合同原第[]条约定:甲方将位于*上海南京西路993号的“向阳993商场”第[]层[]号铺位及其设施交由乙方承租经营。该承租面积为[]*方米。

  1.2现将该条变更如下:甲方将位于*上海南京西路993号的“向阳993商场”第[]层[]号铺位及其设施交由乙方承租经营。该承租面积为[]*方米。

  2.关于租赁期限的调整

  2.1合同原第[]条约定:该租赁单元的租赁期限由[]年[]月[]日起至[]年[]月[]日止,实际起租日按照乙方发出的《入驻通知书》上载明的计算方式计算,该铺位租赁期限到期日相应调整。

  2.2现将该条变更如下:乙方实际起租日为[]年[]月[]日,租赁期限截止于[]年[]月[]日。

  3.关于承租费的调整

  3.1合同原第[]条约定:

  3.2现将该条变更为以下第种:

  3.2.1甲方按每月人民币[]元收取承租费,当乙方的月营业额超过人民币[]元时,甲方按该月营业总额的[]%收取承租费。乙方的每月承租费由甲方从乙方当月通过甲方流转的营业额中直接划扣。

  3.2.2甲方按乙方月营业额的'[]%收取承租费。

  3.2.3甲方每月收取承租费人民币[]元。

  4.关于管理费的调整

  4.1合同原第9.1条约定:商场管理费自甲方指定的进场日起,第一年按承租面积每日每*方米人民币2.15元计算,即承租期首年每月合计人民币[]元。

  4.2现将该条变更如下:商场管理费自甲方指定的进场日起,第一年按承租面积每日每*方米人民币[]元计算,即承租期首年每月合计人民币[]元。

  5.关于商品品牌的调整

  5.1合同附件C《铺位用途及营业时间》中的约定,乙方经营的商品品牌限为:

  5.2现乙方经营的商品品牌调整为:

  5.2.1如增加商品品牌,原约定的品牌保持不变,增加的品牌为:

  5.2.2如减少商品品牌,除减少的品牌外原约定的品牌保持不变,减少的品牌为:

  5.2.3如变更商品品牌,除变更的品牌外原约定的品牌保持不变,

  变更的品牌为:

  变更后新增的品牌为:

  6.其他

  6.1除以上内容进行调整外,合同其他条款不作变更,仍按原约定履行。

  6.2本协议为合同的补充协议,与合同不一致之处,以本协议约定的内容为准。

  6.3本协议一式两份,甲、乙方各执一份,具有同等法律效力,自双方签字或盖章之日起生效。

  (以下无正文)

  甲方(盖章):腾联(上海)物x管理有限公司

  法定代表人(签字):日期:

  授权代表(签字):日期:

  乙方(盖章):

  法定代表人(签字):日期:

  授权代表(签字):日期:

合同变更协议书5

  甲方:

  法定代表人:

  委托代理人:

  乙方:

  证件类型:

  证件号码:

  甲乙双方在*等自愿、协商一致的前提下,对20XX年XX月XX日签订的劳动合同书变更事项达成如下协议:

  一、劳动合同变更内容:

  二、本协议签订后,原劳动合同仍继续履行,但变更条款按照本协议执行。

  三、本协议一式两份,甲乙双方各持一份,均具同等法律效力。

  甲方(盖章)

  乙方(签名)

  日期:20XX年XX月XX日

合同变更协议书6

  劳动合同主体变更协议

  甲方:(新用人单位)

  乙方(员工):

  丙方:(原用人单位)

  甲乙丙三方经*等协商,就甲方今后取代丙方继续与乙方履行劳动合同一事,自愿达成如下协议:

  一、自本协议生效之日起,乙丙双方现有劳动合同(以下简称“原合同”)中的丙方主体由甲方取代。即乙方和丙方在原合同下的权利和义务(也包括丙方和乙方签署的《岗位聘用协议》、《保密协议》、《培训协议》(如有),以及其他与原合同相关的合同类文件中规定的所有权利、义务)变更为由甲方和乙方继续履行,丙方的权利、义务均随之全部转移给甲方。同时,丙方不再作为原合同(原劳动关系)的当事人。

  二、甲乙丙三方均承认,本协议签订后,丙方与乙方之间的原合同尚未履行部分,由甲方与乙方继续履行,此时未造成乙方与丙方的原合同解除,因此不产生经济补偿金问题。但将来一旦出现乙方与甲方之间的劳动合同被解除或终止,且按法律规定乙方应该获得经济补偿金时,计算甲方应向乙方支付的经济补偿金时,必须连同乙方在丙方的工作时间一起合并计算,作为乙方应获得经济补偿金总的工作时间。

  三、本协议签订后,甲乙双方均应照原合同之约定继续履行原合同。与此同时,为了备忘,甲乙双方通过本协议附件(《劳动合同》)来重申和变更原合同中的要点内容。

  四、本协议自签字盖章之日起生效。

  甲方(盖章):

  乙方(签字):

  丙方(盖章):

  委托代理人(签章):

  委托代理人(签章):

  日期:

  日期:

  日期:


建筑合同协议书 (菁华6篇)(扩展3)

——建筑工程协议书 (菁华6篇)

建筑工程协议书1

  ××建筑工程公司(甲方)

  ××装修设计公司(乙方)

  为发挥双方的优势,共谋发展,并为今后逐步向组成集团公司过渡,双方经过充分友好的协商,特订立本协议。

  一、建立密切的技术合作关系,今后凡甲方承接的工程,装修设计任务均交给乙方承担。

  二、乙方保证,在接到任务后,将立即组织以高级工程师为领导的精干设计队伍,在10日提出设计方案,并在方案认可后一个月内完成全部设计图纸。

  三、为保证设计的质量,甲方将毫无保留地向乙方提供所需的一切建筑技术资料。

  四、装修施工队伍由甲方组织,装修工程的施工由甲方组织实施。施工期间,乙方派出高级工程师监督施工,以保证工程的`质量。

  五、甲方按装修工程总费用的千分之×向乙方支付设计费。

  六、本协议自签订之日起生效。

  七、本协议书一式两份,双方各执一份。

  附件:《××建筑装修工程集团公司组建意向书》一份。

  甲方 ××建筑工程公司(盖章)

  法人代表:××(签字)

  乙方 ××装修设计公司(盖章)

  法人代表:××(签字)

  ××××年×月×日

  甲方地址:×××××× 乙方地址:××××××

  邮政编码:×××××× 邮政编码:××××××

  电话兼传真:×××××× 电话兼传真:××××××

  银行账号:×××× 银行账号:××××

  联系人:×××联系人:×××

建筑工程协议书2

  甲方:_________

  乙方:_________

  经甲、乙双方协商一致,以楼房抵偿建筑工程款一事达成协议如下:

  一、经双方结算确认,甲方欠乙方修建_____________楼房工程款人民币_________元,现以甲方所在__________位置_________楼房予以抵偿。

  二、保证条款:

  1.甲方保证上述折抵工程款的楼房未因其它事由被查封、抵押或出售;

  2.甲方保证在本协议签订后不得因甲方原因导致折抵工程款的楼房被查封、抵押,致使乙方权利无法实现;

  3.甲方保证折抵工程款的楼房无产权上的争议,现阶段已能办理房地产权证;

  4.甲方保证在未征得乙方书面通知情况下,不得出售抵工程款的楼房;(甲方保证乙方完全享有该折抵楼房所有权,享有自由买卖、出租、转让、抵押的`权利)

  5.甲方保证在本协议签订之日起30日内办理完毕抵工程款楼房的房地产权证。

  三、本协议书签订后,乙方即拥有上述楼房的所有权(包括但不限于自用、出租、转让、抵押等)。

  四、本协议书签订后,乙方有权立即办理楼房产权登记手续,或暂不办理登记手续时免费更名一次。乙方可用书面通知方式告知甲方,与第三人签订购房合同,办理楼房产权登记手续。

  五、物业管理费用:

  1.如乙方或业主是在本协议书签订后12个月内入伙的,则以实际入伙时间计交物业管理费用;

  2.如在本协议书签订后超过12个月入伙的,乙方或业主应按有关规定支付物业管理费用。

  六、税费、交易费用等。

  1.甲方必须随时配合乙方或乙方指定的第三人办理抵工程款楼房手续,包括但不限于签订《商品房购买合同书》,开具发票,提供相关资料,办理房地产权证及其他各项工作;

  2.甲乙双方需按照规定各自负担办理房地产权证的税费和交易费用。

  七、楼房销售

  1.乙方自用楼房时,甲方需配合将房地产权证办理至乙方名下;

  2.自本协议签订之日起,乙方可委托甲方或第三方销售抵工程款的楼房。若委托甲方销售的,另行签订协议;

  3.自本协议签订之日起,乙方可自行销售抵工程款的楼房;

  4.不管乙方以何种方式处理楼房,甲方都应配合办理相关手续。甲方应根据乙方或购房业主的要求,办理相应一切手续(包括但不限于预购登记、办理房地产权证等)。

  八、违约责任

  如折抵工程款的楼房因甲方原因被查封、抵押、出售或无法按时办理房地产权证,乙方有权要求甲方支付不能交付楼房价款10%的违约金,提供其它楼房抵偿或赔偿一切损失。

  九、合同有效期至所有折抵工程款的楼房办理完毕《房地产权证》为止。

  十、未尽事宜,双方协商解决,协商不成,任何一方可向有管辖权的人民法院提起诉讼。

  十一、本协议,自各方签字盖章后生效。协议一式四份,双方各执两份。

  甲方(盖章):_____________

  授权代表(签字):_________

  _________年____月____日

  乙方(盖章):_____________

  授权代表(签字):_________

  _________年____月____日

建筑工程协议书3

  甲方:

  乙方:

  为切实加强安全生产管理,明确责任,经甲乙双方协商,一致同意订立本协议,以共同遵守。

  一、甲方的职责:

  1、根据*主管部门有关文件和公司相关制度,制订相应的规章制度,并及时转达到项目部,积极引导乙方作好安全宣传工作。

  2、将安全生产、文明施工、环境保护有关要求及时向乙方传达和交底,并督促和检查乙方实施情况,对乙方落实不到、实施不全的地方有权责令整改。

  二、乙方的`职责和义务

  1、乙方应积极做好安全宣传工作,施工前应组织所有施工人员进行安全交底教育。

  2、乙方应制订适用于本项目的安全生产、文明施工、环境保护方面的细则,并认真加以实施。

  3、服从甲方的管理,认真对待甲方及主管部门的指导和检查,对存在的问题及时整改。

  4、项目部管理人员人人都负有对安全生产、文明施工、环境保护的责任,尤其是专职安全员必须加强责任心和自身素质的提高,项目经理应积极配合安全员的工作。

  5、加强安全管理工作,建立安全生产责任制和安全检查制度,制订安全生产方案,确保安全生产。

  6、制订安全生产目标:确保工程无重大伤亡事故,杜绝死亡事故,重伤事故控制在万分之二以内,工伤责任事故控制在零,一般事故控制在国家规定范围内。

  7、发生工伤事故应立即上报项目部和项目负责人,并及时上报公司,在公司和项目部的指导和帮助下妥善处理,并承担事故应有的责任。

  8、本协议一式三份,甲乙双方和甲方工程部各一份。

  甲方: 乙方:

  代表: 代表:

  年 月 日

建筑工程协议书4

  协议编号:LCXMB(建设安)字(20xx)-1

  工程名称:**铅矿职工住宅小区1组团房屋建设工程

  管理单位(甲方):中铁八局**铅矿项目部

  施工单位(乙方):四川畅阳建筑工程有限公司(柏继学施工队)

  签订地点: 中铁八局**铅矿项目部办公室

  签订时间:

  工程施工安全协议条款

  协议名称:**铅矿职工住宅小区1组团房屋建设工程安全协议

  管理单位(甲方):中铁八局**铅矿项目部

  施工单位(乙方):四川畅阳建筑工程有限公司(柏继学施工队)

  按照公司《安全生产环境管理控制措施》安全管理的规定,结合本工程具体情况,为确保施工过程中的安全,双方达成如下协议。

  1. 工程概况

  1.1工程名称:

  1.2工程地点:

  1.3 主要工程内容:**铅矿职工住宅小区1组团 工程及临时设施、安全文明施工、施工材料及物资上下车、施工机械的操作与维护等。

  1.4 计划开工日期: 20xx 年 08 月 27 日

  1.5 计划竣工日期: 工程完工施工人员全部退场

  2.施工单位(乙方)的责任和义务

  2.1施工安全责任地段(范围):、整个施工工地;、各种施工物资及材料制作、堆放场地;、施工围墙外的人行道;施工单位(乙方)保证在这一地段(范围)内进行施工作业,并对施工安全全面负责。

  2.2建立、健全施工安全保证体系,实行安全逐级负责制,本工程项目施工安全负责人 ,全面负责本工程的施工安全,工程项目现场安全负责人 ,常驻施工现场,负责现场施工中的安全管理。

  2.3结合本工程性质和特点,保证安全的安全防范内容为现场施工人员、机械设备设施安全使用状况、周边车辆及行人安全。主要安全防范措施是 执行《安全生产法》,建立安全保障体系,设专职安全员,落实安全生产责任制,严格执行安全措施,安全操作规程,对施工人员进行安全教育培训。施工现场搭设双排脚手架、围栏等进行施工隔离防护,材料进出堆放、垃圾清运,保护环境,四口五临边防护,工地消防保卫等工作,做到安全文明施工。

  2.4向管理单位(甲方)提供相关的施工计划安排、方案、现场施工组织机构、现场施工管理人员等资料,以利管理单位(甲方)掌握工程施工情况,全过程监督施工安全。

  2.5切实做好对 通讯、电气、给排水 等设施设备的防护,如因施工防护不当造成 通讯电气、给排水管网 等既有设备的损坏,须及时恢复到原设备状态;造成 通讯电气、给排水管网 等既有设备的损坏,须立即通知设备管理单位,配合设备管理单位进行修复,并承担全部修复费用,由于施工防护不当损坏设备而影响正常生产(工作)、生活或造成事故,负全部责任。

  2.6坚持文明施工,加强施工周边环境,行人、车辆安全的防护及施工机具、材料的管理,如因施工管理、防护不力和机具、材料工程废弃物放置、管理不当影响正常生产(工作)、生活或造成事故,负全部责任。

  2.7加强对施工作业人员的人生安全保护和管理,如因管理不善,保护措施执行不力造**生安全事故,负全部责任。

  2.8因工程施工,需拆除、迁移 通讯电气、给排水管网 设备,按规定与设备管理单位办理相关手续。

  2.9主动接受管理单位对施工安全的监督和检查,并对检查出现的安全问题按要求限期整改。

  2.10其他责任和义务:1、乙方应积极配合管理方切实做好自身安全防护措施及现场安全防护工作,避免责任事故发生。

  2、乙方违章指挥、违章作业所造成的人员、设备、车辆等安全事故将负全部法律责任。

  3、乙方发生安全责任事故后乙方负责人应及时组织安排进行救护处理,不得找借口推诿延误,事故所发生的.一切费用将由乙方承担。

  2.11乙方应加强对施工人员的管理,严格遵守《云南省社会治安综合治理条例》的有关规定,施工期间工地上不得留宿与工程无关的人员。施工人员必须手续齐全,所雇佣的工人必须持有身份证和暂住证,并报一份完整的名单到甲方,再由甲方报辖区派出所备案,以便加强管理。

  2.12施工方应做好施工现场的防火、防盗、防爆和治安综合治理工作。建立健全各项管理制度,工地上应按甲方规定悬挂、配置消防器材,严禁各类事故的发生,如发生上述事故,一切责任均由施工单位承担,甲方不负任何责任。

  2.13施工队应加强施工现场的管理工作,严禁闲杂人员和小孩进入施工现场,由此引发的一切责任事故均由施工单位负全部责任。

  3管理单位的责任和义务

  3.1对本工程施工中涉及 人员、设备、车辆安全的施工进行全过程监督。

  3.2因施工造成 通讯、电气、给排水管网

  设备损坏,应及时组织抢修,尽力减少损失和影响。

  3.3积极、主动做好安全监督、检查和配合工作,尽力为工程施工提供条件。

  3.4管理方(甲方)在乙方施工期间有权对乙方施工中所造成的安全质量隐患及违章行为进行教育及处罚,视情节危害大小给予100元-5000元不等的罚款。

  4.发生事故时须逐级上报,不得隐瞒。

  5.协议生效与终止

  5.1本协议双方签章并报项目部主管负责人批准或核备后生效,工程完工且有关费用清算完毕后即告失效。

  6.本协议未尽事宜,双方可以签订补充协议,补充协议与本协议具有同等效力。

  7. 此协议作为分包合同附件,一式两份,甲、乙双方各执一份。

  管理单位:甲方中铁八局**铅矿项目部

  代表签字:

  项目部安质部经办人:

  年 月 日

  施工单位:乙方四川畅阳建筑工程限公司(柏继学施工队)

  代表签字:

  年 月 日

建筑工程协议书5

  甲方:

  乙方:

  为了进一步深化企业改革,发挥甲方(管理方)的宏观调控职能,增强企业活力,提高企业的经济效益,甲方(管理方)经与乙方(挂靠方)充分协商,一致同意就乙方挂靠在甲方公司下的有关事宜签订以下协议书。

  工程概况

  工程名称:

  工程造价:

  工程地点:

  经营管理

  1.甲方同意乙方挂靠在甲方公司下进行 建筑工程的经营,乙方挂靠期间以甲方项目部名义自主经营、独立核算、自负盈亏。工程任务自行承揽。

  2.挂靠期间因乙方以甲方的名义承建工程项目,所以甲方有责任对工程负责,凡以甲方名义签订的施工协议,乙方必须无条件执行甲方与建设方签订的施工协议条款及本工程相关的其他协议。

  3.挂靠期间乙方实行大包干施工,包质量、包工期、包安全、包材料采购、包人员与施工组织。施工期间乙方必须自觉维护甲方的企业信誉,严格按照国家现行的施工技术规范和验收标准以及施工图纸进行施工,确保工程质量,安全施工,文明施工和按期完工。

  4.甲方向乙方提供承接工程任务的公司资质,向乙方提供工程报建所需要的有关资料,协助乙方办理工程协议签订和办理工程开发,凡须由施工单位负责交缴的费用和资料等有关费用均由乙方负责。甲方同时协助乙方办理收付工程款和协助协调与工程管理部门以及建设方的关系。

  5.甲方有权对正在施工的工程项目和施工地盘进行监督指导,对发现有违反质安操作规程施工的或发现质安隐患的,甲方有权责令停工整顿。

  6.乙方挂靠甲方下经营期间,对所属施工队的管理必须严格执行有关综合治理的管理条例,严格按照规定用工,依法办理所聘员工各种手续,特殊工种要持证上岗。

  7.为规范施工现场管理,乙方挂靠经营期间必须配备足够的工程管理人员,即项目经理、中初级工程技术人员以及施工员、质安员、材料员、电工、起重工、电焊工、架子工等特殊工种,施工现场要配足持证上岗的管理人员。

  财务管理

  本工程建设资金管理采取通过甲方的基本账户以银行转账的方式,乙方在本工程施工中发生的停工、返工和拖欠人工工资、发生工伤事故以及拖欠工程材料款引起的一切经济纠纷,概由乙方负责。否则,甲方有权扣留乙方建设资金用于解决和处理上述问题,同时用于赔偿由此给甲方和其他方造成的经济与社会损失,并追究乙方法律责任。

  税、费管理

  本工程在乙方施工中实行乙方全额包干缴纳本项目所涉及的一切税和费用,乙方必须执行国家和行业以及当地行政部门和税务部门的相关税、费缴纳规定,乙方必须合法经营,及时照章纳税。缴纳税、费的主体为甲方、乙方承担税费缴纳的全部款项。否则,甲方有权扣留乙方建设资金用于补缴税、费,同时用于赔偿由此给甲方和其他方造成的经济和社会损失,并追究乙方法律责任。

  管理费及其他费用收取

  1.本工程乙方向甲方缴纳合同总价款 %的管理费。管理费共计人民币(大写) 元整(¥: 元),每次建设方拨款到账缴纳当期管理费,管理费按每次拨款到账金额的 %收取,当拨款达到工程款总价的85%时,乙方必须在20日内提供已完成工程价款的税、费发票,否则甲方有权扣留乙方建设资金。逾期提供视为乙方违约,按拖欠时间每日计罚已完成工程价款的 %滞纳金。

  2.合同签订之日乙方向甲方缴纳履约风险保证金(大写):乙方在履行完本协议全部条款和合同约定的`条款后甲方15日内全部返还乙方。

  3.公共资源交易中心的项目,项目经理及相关人员证件屏蔽月(大写): (¥: 元),工程款到账后按人员解聘时间为准扣除。

  安全责任

  本工程在乙方施工中实行乙方负责项目全部安全责任,乙方必须执行国家和行业以及当地行政安全管理部门相关规定,在保障一切安全的条件下实施本工程项目。本工程在实施中所发生的一切安全事故,以及引起的经济赔偿、民事诉讼和刑事责任,概由乙方承担全部责任。否则,甲方有权扣留乙方建设资金或乙方向甲方缴纳履约风险保证金用于工程质量事故处理,同时用于赔偿由此给甲方和其他方造成的经济和社会损失,并追究乙方法律责任。

  工程质量

  本工程在乙方施工中实行乙方负责项目全部质量责任,乙方必须执行国家和行业以及当地工程质量管理部门的相关规定,达到工程质量合格要求,承担质保期的缺陷责任和质量返工等责任,本工程所发生的一切质量责任事故概由乙方负责,因质量事故引起的经济赔偿和民事诉讼、刑事责任由乙方全部承担。否则,甲方有权扣留乙方建设资金或乙方向甲方缴纳履约风险保证金用于工程质量事故处理,同时用于赔偿由此给甲方和其他方造成的经济和社会损失,并追究乙方的法律责任。

  甲方权利

  本工程所有招投标文件原件、中标通知书原件、备案原件、施工合同原件、竣工资料及验收报告原件、竣工备案书原件以及施工各类签证原件等文件和电子文档资料,全部交由甲方存档备查。

  甲方有权对正在施工的工程项目和施工过程进行全方位的管理和指导,不定期进行巡视抽查,发现不规范问题乙方必须无条件接受甲方的整改建议。对发现有违反质安操作规程施工的或发现有质安隐患的,甲方有权责令乙方停工整顿。对不服从管理建议的视为蓄意损害甲方企业信誉,甲方有权更换施工队伍并扣留乙方向甲方缴纳履约风险保证金,乙方不得有异议。

  乙方对本工程协议外产生的全部民事和刑事纠纷承担全部法律责任。

  甲乙双方对本协议产生纠纷,双方可协商解决,解决不了,双方可向本工程有管辖权的人民法院提起诉讼。

  本协议一式肆份,甲、乙双方各执两份,双方签名盖章后生效。双方债权债务结清以及乙方结清以挂靠单位名义在外的债务后自动失效。

  甲方 :

  法定代表人: (签字盖章)

  身份证号:

  乙方:

  法定代表人: (签字盖章)

  身份证号:

  协议签订时间: _____年____月____日

建筑工程协议书6

  发包人:甘肃敬业有限公司(以下简称甲方)

  承包人:安徽方圆建筑有限公司兰州分公司(以下简称乙方)

  经双方协商,本着*等、自愿、诚实守信、友好协商的原则,双方就甲方在民勤工业园区建设的生产基地交由乙方承包施工,有关事项达成一致协商。

  一、工程概况:办公楼,层数为5层,所有厂区库房、生产车间及辅助设施、厂区道路地坪、围墙。

  二、工程承包方式:包工包料总承包。

  三、工程质量标准:按国家现行的质量验收规范和标准达到合格等级。

  四、工程结算方式:执行20xx年甘肃省武威地区建筑工程消耗量定额(实体项目、措施项目)、全国统一建筑装饰工程消耗量定额20xx年甘肃省武威地区单位估价表,建筑安装工程费用按20xx《甘肃省建筑安装工程费用定额》中本工程工程类别上限计取。材料、人工价差的调整执行施工同期甘肃省武威地区民勤县材料信息价及调整文件。

  五、工程款的支付:乙方所承包的土建、钢构工程全部由乙方全额垫资施工,施工至主体封顶后一周内支付乙方80%工程款,工程竣工通过五方验收后10日内付至工程总价(变更及调差部分)的90%,待工程结算

  定案后除扣留3%保修金外,剩余工程款在10日内付清。

  六、如因甲方原因造成乙方不能按时正常进行施工,双方协商解决,造成乙方损失的,甲方视情况进行适当的赔付。

  七、此协议为甲乙双方合作的意向施工协议,待甲方委托办理招标手续后,双方签订施工合同,双方各自办理缴纳施工必要的各种费用。

  八、本协议中乙方承诺垫资部分,乙方不能以任何理由推辞,否则本协议无效。

  九、本意向协议一式肆份,甲方贰份,乙方贰份。双方签字盖章后生效,将构成施工合同的条款!其它事宜双方再行协商。

  甲方:甘肃民勤敬业有限公司乙方:安徽方圆建筑有限公司

  法定代表人:

  委托代理人:

  年 月

  法定代表人:

  委托代理人:

  年日 日月


建筑合同协议书 (菁华6篇)(扩展4)

——建筑工程合作协议书 (菁华6篇)

建筑工程合作协议书1

  甲方:______ 法定地址:______

  乙方:______ 法定地址:______

  依据中华人民共和国合同法及有关法律法规的规定,甲、乙双方本着*等互利、诚实信用的原则,共同合作参与开发建设房地产项目,为明确甲、乙双方的权利、义务和责任,经过友好协商,达成如下合作协议,共同遵守执行:

  一、合作项目概况

  甲、乙双方初步商定本次合作为xx房地产开发建设,

  项目地址:____________________

  占地面积:_____*方米

  二、合作的范围及内容

  根据甲乙双方协商本次合作模式为资产置换模式,甲方以南江县xx镇xx公司土地共_____*方米,双方约定价格共计_____元作为本次项目置换房屋,待乙方规划设计完成后甲方一次性抵扣完土地金额,具体如附件2。

  根据目前的实际情况和市场状况,双方商定本次合同为本项目建设的初期合同,到项目可以开工建设时再签订正式合同,本次合作范围及内容是为本项目前期的规划、设计及相关事项,包括项目开发建设所需资金及销售。

  三、合作方式

  在本次共同合作中,前期以甲方的名义进行对外沟通、信息交流、协调关系、公关等商务事宜,乙方以甲方管理人员的身份完成本协议约定的工作,进行相应合法商务活动。

  四、甲、乙双方的工作与责任

  4.1、甲方责任:

  4.1.1、向乙方提供项目活动所必需的一切相关资料,如甲方的土地使用证、组织机构、管理机构、注册资本、企业章程、企业营业执照、资质证书、验资报告、年度财务报表、法人代表证明书、授权委托书等一切为合作项目服务的资料证明文件。

  4.1.2、在乙方提供投资开发所必须的资料基础上,负责协助乙方筹备项目的推介及开发所需的文件资料(包括老百姓的拆迁,项目开发必须的土地、建设手续,协调周边相邻关系)

  4.2.4、负责协调关系并使乙方在合作开发的项目竞争中入围中标。

  4.2、乙方责任:

  4.1.6、承担本项目合作过程中所发生的一切费用支出。

  4.2.1、负责提供获得项目服务事宜的公共关系支持。

  4.2.2、负责办理项目服务所需的全部基本资料。

  4.2.5、双方商定的其他工作。

  五、保证与承诺

  5.1、双方有权签订并执行本协议约定的义务,并且无需任何其他人的同意。

  5.2、双方所提供的任何资料、信息、数据、文件等均是最新的、客观的、真实的、完整的,并且不存在任何虚假、侵权、故意疏忽或虚伪陈述。

  5.3、双方将所知悉的可能影响本协议的所有事项(如果有)尽快通知对方,并提示对方注意。

  5.4、乙方在提出正当的合法商务活动时,甲方应积极的给予支持,

  六、合作期限

  本协议有效期暂定为两年,若合作项目没有任何进展则经甲、乙双方签字盖章之日生效起的两年年后终止,若合作项目进展顺利,乙方在合作开发的项目竞争中入闱中标,则本协议有效期延长至合作项目销售封盘为止。

  七、违约责任

  7.1、因本协议是在项目开发前期签订的(未立项,未规划,未设计及其他相关手续)所以若单方违约,须承担此次项目另一方开支费用的四倍。

  7.2、由于任何一方所无法控制的原因,包括战争、火灾、风暴、政治封锁或自然灾害而导致其无法履行协议义务时,该方不承担违约责任,亦不对另一方因上述不履行而导致的任何损失或损坏承担责任。

  八、适用法律

  8.1、本协议的订立、效力、解释和履行,均适用于中华人民共和国的法律。

  8.2、如果双方对本协议的效力、解释或履行发生任何争议,各方首先应通过友好协商。自争议发生之日起三十日内协商解决不成,则任何一方均有权向项目所在地法院提起诉讼。

  8.3、除有关争议的条款外,在争议的解决期间,不影响本协议其他条款的继续履行。

  8.4、本协议部分条款依法或依本协议的规定终止效力或被宣告无效的,不影响本协议其他条款的效力。

  九、协议的生效、协议的修改、变更、补充及其它

  9.1、本协议经甲、乙双方盖章、签字后生效。

  9.2、本协议一经生效即受法律保护,任何一方不得擅自修改、变更和补充。本协议的任何修改、变更和补充均需经双方协商一致,达成书面协议。

  9.3、本协议以中文写成,正本一式四份,甲、乙双方各执两份,具有同等法律效力。

  9.4、与本协议有关的任何往来文件均作为本协议附件,与本协议具有同等法律效力。

  9.5、本协议于_____年_____月_____日在__________正式签署。

  甲 方(盖章):______ 乙 方(盖章):______

  法定代表人(签字或盖章):______ 法定代表人(签字或盖章):______

  或授权代表(签字):______ 或授权代表(签字):______

  签订日期:______

建筑工程合作协议书2

  甲方:

  身份证号:

  住址:

  电话:

  乙方:

  身份证号:

  住址:

  电话:

  丙方:

  身份证号:

  住址:

  电话:

  丁方:

  身份证号:

  住址:

  电话:

  风险提示:

  合作的方式多种多样,如合作设立公司、合作开发软件、合作购销产品等等,不同合作方式涉及到不同的项目内容,相应的协议条款可能大不相同。

  本协议的条款设置建立在特定项目的基础上,仅供参考。实践中,需要根据双方实际的合作方式、项目内容、权利义务等,修改或重新拟定条款。甲、乙、丙、丁XX__方经过友好协商,在公*、减实、信任、*等合作、互利互惠的基础上合作承包__________工程,在不违反现行国家法律法规的前提下,达成以下协议。

  第一条合伙宗旨:在合法合理的前提下,进行工程建设,进而实现工程利润的最大化。

  第二条合伙经营项目和范围:包工包料的方式合伙承包__________工程,对外以_________公司的名义出现。

  第三条合伙期限合伙期限为____个月,自________年____月____日起,至________年____月____日止。风险提示:

  应明确约定合作方式,尤其涉及到资金、技术、劳务等不同投入方式的。同时,应明确各自的权益份额,否则很容易在项目实际经营过程中就责任承担、盈亏分担等产生纠纷。

  第四条出资额、方式各方均以现金方式出资,各出__________,计人民币__________元(__________元)作为本工程项目安全保证信誉押金和本工程前期启动资金,后期因工程进展需要各方以同比例方式继续投资。

  第五条盈余分配与债务承担

  1.盈余分配:各方以包工包料的形式承包本工程,在扣除各种成本(工程中介费,建筑公司挂靠费、税金、施工班组劳务费、施工机械租赁费、项目部管理人员工资、施工水电费、办公用房租赁费、临时设施费、安全维护设施费、预结算费用、招待费,以及各方认可的用于本工程的各项开支)后,所获利润按出资比例分配,均占__________。

  2.债务承担:本着风险共担的原则,如成本工程出现亏损或施工中间出现的有关处罚,按各方合伙人由合伙盈利偿还,合伙盈利不足清偿时,以押金承担责任各占__________。风险提示:

  应明确约定合作各方的权利义务,以免在项目实际经营中出现扯皮的情形。

  再次温馨提示:因合作方式、项目内容不一致,各方的权利义务条款也不一致,应根据实际情况进行拟定。

  第六条各方的的权利

  1.甲方权限是:

  (1)刘外开展业务,订立合同,负责工程的全面工作;

  (2)对合作事业进行管理;

  (3)对各项开支进行签字;

  (4)支付合伙债务;分配合伙盈利。

  2.乙方的权利:

  (1)全面工程施工进展的管理;

  (2)听取负责人开展业务情况的报告;

  (3)检查合伙帐册及经营情况;

  (4)共同决定合作重大事项

  3.丙、丁X的权利:

  (1)各种材料的进出购销;

  (2)听取负责人开展业务情况的报告;

  (3)检查合伙帐册及经营情况;

  (4)共同决定合作重大事项。风险提示:

  应约定保密及竞业禁止义务,特别是针对项目所涉及的技术、客户资源,以免出现合作一方在项目外以此牟利或从事其他损害项目权益的活动。

  第七条禁止行为

  1.未经三方同意,禁止任何一方以合作名义进行业务活动;如其业务获得利益归合伙,造成损失按实际损失赔偿。

  2.禁止任何一方在同一工程项目地与他人合作。

  3.禁止再加入其它合伙。

  4.禁止合伙不利时退伙。

  5.如合作双方违反上述各条,应按合伙实际损失_____倍赔偿。

  第八条合伙的终止及终止后的事项

  1.合作因以下事由之一得终止:

  (1)合伙期届满;

  (2)各方同意终止合伙关系;

  (3)合作事业完成或不能完成;

  (4)合作事业违反法律被撤销;

  (5)法院根据有关当事人请求判决解散。

  2.合作终止后的事项:

  (1)即行推举清算人,并邀请中间人(或公证员)参与清算;

  (2)清算后的盈余,则按按比例分配剩余财产;

  (3)清算后如有亏损,不论合作人出资多少,先以合作共同财产偿还,合伙财产不足清偿部分,由前期资金承担。风险提示:

  合同的.约定虽然细致,但无法保证合作方不违约。因此,必须明确约定违约条款,一旦一方违约,另一方则能够以此作为追偿依据。

  第九条纠份的解决合作人之间如发生纠纷,应共同协商,本着有利于合作事业发展的原则予以解决。如协商不成,可以诉诸当地人民法院。

  第十条本协议自与__________订立合同之日生效。

  第十一条本合同如有未尽事宜,应由甲乙双方集体讨论补充或修改。补充和修改的内容与本合同具有同等效力。

  第十二条本合同正本一式_____份,合伙人各执_____份。

  甲方签字:

  签订日期:________年____月____日

  乙方签字:

  签订日期:________年____月____日

  丙方签字:签订日期:________年____月____日

  丁方签字:签订日期:________年____月____日

建筑工程合作协议书3

  发包人(甲方):

  承包人(乙方):

  为明确双方的权利和责任,保证工程的顺利进行,本着公*、公正、*等的原则,根据中华人民共和国《建筑法》、《合同法》等特制定本协议。

  一、工程名称:

  二、承包方式:

  三、承包范围:

  1、清丰县老菜市场(仅限于青云胡同以西至新建一期商住楼以东、衙前街至护航路)内的中间钢架菜棚、四周小门面房、菜台子、原司法局办公楼等所有旧建筑物的及建筑垃圾外运。

  2、原钢架菜棚混凝土基础的拆除及外运。

  3、将新建二期工程(仅限二期A、B、C区)满足打桩要求土方的清理及外运(深约0.6米至1.0米)。

  四、承包价格:

  以上范围的所有旧材料规承包人所有,发包人再支付给承包人3万元费。

  五、付款方法:

  协议签订后发包人以现金方式支付给承包人3万元费,承包人出具相应的税票。

  六、本协议一式两份,甲乙双方各自一份。

  甲方(公章):_________

  乙方(公章):_________

  法定代表人(签字):_________

  法定代表人(签字):_________

  _________年____月____日

  _________年____月____日

建筑工程合作协议书4

  甲方:______ 法定地址:______

  乙方:______ 法定地址:______

  依据中华人民共和国合同法及有关法律法规的规定,甲、乙双方本着*等互利、诚实信用的原则,共同合作参与开发建设房地产项目,为明确甲、乙双方的权利、义务和责任,经过友好协商,达成如下合作协议,共同遵守执行:

  一、合作项目概况

  甲、乙双方初步商定本次合作为xx房地产开发建设,

  项目地址:____________________

  占地面积:_____*方米

  二、合作的范围及内容

  根据甲乙双方协商本次合作模式为资产置换模式,甲方以南江县xx镇xx公司土地共_____*方米,双方约定价格共计_____元作为本次项目置换房屋,待乙方规划设计完成后甲方一次性抵扣完土地金额,具体如附件2。

  根据目前的实际情况和市场状况,双方商定本次合同为本项目建设的初期合同,到项目可以开工建设时再签订正式合同,本次合作范围及内容是为本项目前期的规划、设计及相关事项,包括项目开发建设所需资金及销售。

  三、合作方式

  在本次共同合作中,前期以甲方的名义进行对外沟通、信息交流、协调关系、公关等商务事宜,乙方以甲方管理人员的身份完成本协议约定的工作,进行相应合法商务活动。

  四、甲、乙双方的工作与责任

  4.1、甲方责任:

  4.1.1、向乙方提供项目活动所必需的一切相关资料,如甲方的土地使用证、组织机构、管理机构、注册资本、企业章程、企业营业执照、资质证书、验资报告、年度财务报表、法人代表证明书、授权委托书等一切为合作项目服务的资料证明文件。

  4.1.2、在乙方提供投资开发所必须的资料基础上,负责协助乙方筹备项目的推介及开发所需的文件资料(包括老百姓的拆迁,项目开发必须的土地、建设手续,协调周边相邻关系)

  4.2.4、负责协调关系并使乙方在合作开发的项目竞争中入围中标。

  4.2、乙方责任:

  4.1.6、承担本项目合作过程中所发生的一切费用支出。

  4.2.1、负责提供获得项目服务事宜的公共关系支持。

  4.2.2、负责办理项目服务所需的全部基本资料。

  4.2.5、双方商定的其他工作。

  五、保证与承诺

  5.1、双方有权签订并执行本协议约定的义务,并且无需任何其他人的同意。

  5.2、双方所提供的任何资料、信息、数据、文件等均是最新的、客观的、真实的、完整的,并且不存在任何虚假、侵权、故意疏忽或虚伪陈述。

  5.3、双方将所知悉的可能影响本协议的所有事项(如果有)尽快通知对方,并提示对方注意。

  5.4、乙方在提出正当的合法商务活动时,甲方应积极的给予支持,

  六、合作期限

  本协议有效期暂定为两年,若合作项目没有任何进展则经甲、乙双方签字盖章之日生效起的两年年后终止,若合作项目进展顺利,乙方在合作开发的项目竞争中入闱中标,则本协议有效期延长至合作项目销售封盘为止。

  七、违约责任

  7.1、因本协议是在项目开发前期签订的(未立项,未规划,未设计及其他相关手续)所以若单方违约,须承担此次项目另一方开支费用的四倍。

  7.2、由于任何一方所无法控制的原因,包括战争、火灾、风暴、政治封锁或自然灾害而导致其无法履行协议义务时,该方不承担违约责任,亦不对另一方因上述不履行而导致的任何损失或损坏承担责任。

  八、适用法律

  8.1、本协议的订立、效力、解释和履行,均适用于中华人民共和国的法律。

  8.2、如果双方对本协议的效力、解释或履行发生任何争议,各方首先应通过友好协商。自争议发生之日起三十日内协商解决不成,则任何一方均有权向项目所在地法院提起诉讼。

  8.3、除有关争议的条款外,在争议的解决期间,不影响本协议其他条款的继续履行。

  8.4、本协议部分条款依法或依本协议的规定终止效力或被宣告无效的,不影响本协议其他条款的效力。

  九、协议的生效、协议的修改、变更、补充及其它

  9.1、本协议经甲、乙双方盖章、签字后生效。

  9.2、本协议一经生效即受法律保护,任何一方不得擅自修改、变更和补充。本协议的任何修改、变更和补充均需经双方协商一致,达成书面协议。

  9.3、本协议以中文写成,正本一式四份,甲、乙双方各执两份,具有同等法律效力。

  9.4、与本协议有关的任何往来文件均作为本协议附件,与本协议具有同等法律效力。

  9.5、本协议于_____年_____月_____日在__________正式签署。

  甲 方(盖章):______ 乙 方(盖章):______

  法定代表人(签字或盖章):______ 法定代表人(签字或盖章):______

  或授权代表(签字):______ 或授权代表(签字):______

  签订日期:______

建筑工程合作协议书5

  1.格式

  甲方:×××(写明名称、法定代表人和住所)(发包方)

  乙方:×××(同上)  (承包方)

  甲乙双方按照《中华人民共和国经济合同法》和《建筑工程承包合同条例》规定的原则,结合工程的实际情况,达成如下协议。

  第一条 承包工程概况(包括工程名称、地点、内容、承包的范围、开工和竣工日期、质量等级等内容)

  第二条 合同文件使用的语言文字、标准和适用的法律(本条主要是用于涉外方面的)

  第三条 图纸(写明图纸提供的日期、套数、保密要求以及图纸的解释等)

  第四条 甲乙双方驻工地代表(写明姓名、性别、年龄、在单位中的职务)

  第五条 甲乙双方的基础工作

  第六条 工程进度计划

  第七条 工程监督(包括隐蔽工程的中间验收等)

  第八条 人事同价款及其调整

  第九条 工程预付款及工程价的支付方式和时间

  第十条 工程验收

  第十一条 决算

  第十二条 保修

  第十三条 争议处理

  第十四条 违约责任

  第十五条 双方约定的其他内容

  第十六条 本合同一式__份,当事人各执__份。本合同自__年__月__日(写明生效的时间或者条件)之日起生效。本合同未尽事宜,双方可以协商订立补充协议。补充协议与本合同具有同等的效力。

  ┌───────────┬───────────┬──────────┐

  │   │   │   │

  │ 发 包 方 │ 承 包 方 │ 鉴(公)证意见 │

  │单位名称(章): │单位名称(章): │   │

  │单位地址:  │单位地址:  │经办人:  │

  │法定代表人:  │法定代表人:  │鉴(公)证机关 │

  │委托代理人:  │委托代理人:  │(章)  │

  │电 话:  │电 话:  │ 年 月 日 │

  │电报挂号:  │电报挂号:  │〔注:除国家另有规定│

  │开户银行:  │开户银行:  │外,鉴(公)证实行自│

  │帐 号:  │帐 号:  │愿原则〕  │

  │邮政编码:  │邮政编码:  │   │

  │ 年 月 日 │ 年 月 日 │   │

  └───────────┴───────────┴──────────┘

  2.说明

  建筑工程承包合同是以建筑工程为标的的合同,包括建筑工程施工合同、建筑工程勘察合同、建筑工程设计合同。建筑工程承包合同是很复杂的合同。涉及到工程技术标准、质量的监督检查、施工期限等问题,而且涉及的法律、法规也很多。因此,订立建筑工程承包合同,应当根据不同的情况作出具体规定,力求做到准确、明确和正确,确保工程顺利进行。特别是不同工程的技术术语、语词涵义往往都不相同,因此,更需要在订立合同时明确应当适用的法律和技术标准及其语词涵义。一般来讲,下列三个方面的问题是应当注意的:

  (1)作为承包方为讲,首先要了解工程基本情况,包括发包方提供的图纸情况、工程量、工程的难易程度、工期要求、需要达到的施工力量等。如果承包方的施工力量与工程不适应,则应当讲明,否则,应当承担相应的责任。

  (2)作为发包方,应当审查承包方的资质等级,是否有力量承包此项工程。对于是否允许承包方转包,应当事先在合同中讲明。

  (3)发包方应当加强对工程质量的监督检查,在合同中应当明确监督的方式、时间、工程内容;对需要进行中间验收的部分要作出适当的安排。

建筑工程合作协议书6

  发包方(甲方):

  承包方(乙方):

  依照《中华人民共和国民法典》、《中华人民共和国建筑法》及其他有关法律、行政法规的有关规定,遵循*等、自愿、公*和诚实信用的原则,甲乙双方就下列建设工程施工事项协商一致,订立本合同。

  一、工程概况

  1、工程名称:

  2、工程地点:

  3、工程规模:

  4、结构形式:

  二、工程承包范围

  (一) 乙方承包范围:

  按____________ 设计的施工图纸和有关技术文件(含图纸会审纪要、设计变更通知、甲方书面修改通知等)的要求负责____________ 的施工总承包;

  主要施工内容包括但不限于下列:

  1、土建工程

  (1)、基础以上土建工程(包含桩头的清理及预制管桩的桩芯混凝土)。

  (2)、大型土方开挖后的人工修整、电梯坑及基础承台地梁土方开挖及回填,基础及室内土方回填、压实;基坑排水工程。

  (3)、负责配电房、泵房、电梯机房、消防中心、入户大堂等配套用房的土建施工。

  (4)、负责室外化粪池及排水排污管道的施工(接至区间路的

  第一个接入井)。

  (5)、负责配合消防及其它各项专业工程的预留、预埋,负责各专业工程施工后的修补。

  (6)、负责工程竣工验收前的所有清理:包括外墙清洗、建筑垃圾及生活垃圾的清运(含甲方分包的其他专业工程产生的垃圾指定堆放点并负责外运),以及由甲方完成的所有临时设施(若存在)的拆除。

  (7)、负责督促工程竣工验收前的各专业分包工程的分包竣工资料的提交并与总包汇总成册。

  2、水电安装工程

  (1)给排水工程:给水系统从生活给水和商业给水市政总表后开始(泵房设备安装不包含在承包范围内),安装至末端各户内给水点;排水系统从各排水点接至室外

  第一个检查井(含潜污泵的安装)。

  以上承包范围包含:土方开挖及回填、管道及设备的基础、套管及洞口的预留预埋及封堵、阀门井施工、管道设备标识及油漆等内容,不包含卫生洁具安装。

  (2)强电工程:专变配电系统从配电房低压柜出线开关开始,安装至末端各用电设备;公变配电系统(一户一表)从电表箱出线开关开始,安装至末端各用电设备;发电机组至配电低压柜的线路安装;室外高低压电缆通道施工;商铺骑楼景观壁灯的安装。

  防雷与接地系统从基础开始,安装至末端避雷带(针);含等电位制安及铁艺栏杆、铝合金门窗、桥架、管道、设备等部位的防雷与接地安装。

  以上承包范围包含:土方开挖及回填、管道及设备的基础、套管及洞口的预留预埋及封堵、电缆井施工、线路设备标识等内容。

  (3)弱电工程:网络、电话、有线电视、智能、安防、消防报警联动等弱电系统的桥架、线管、线盒、分配箱预留预埋和室外通道的施工

  以上承包范围包含:土方开挖及回填、套管及洞口的预留预埋及封堵、手孔井施工、线路设备标识等内容。

  (4)人防工程:人防系统管线的预留预埋以及与人防工程相关联的所有工程( 市人防办指定必须由人防承包单位专项施工的分项工程除外)。

  (5)负责承包范围内的各种管线和箱体的塞缝,返工造成的二次找*抹灰,自身施工时产生的垃圾清理;负责土建施工时混凝土内的空调穿墙套管预留预埋,砖墙内的空调穿墙套管预留预埋。

  3、其它与上述工程不可分割之附属工程。

  (二)、本合同承包范围内不包含以下施工内容,但乙方必须履行总包管理与配合职责:

  1、桩基工程及基坑支护;

  2、大型土方开挖及地下室外的回填;

  3、门窗工程(含空调百叶工程);

  4、栏杆工程;

  5、人防设备工程;

  6、消防工程;

  7、燃气管道工程;

  8、发电机安装工程及机房环保工程;

  9、电梯、扶梯安装工程;

  10、园建绿化工程;

  11、玻璃幕墙及干挂石工程;

  12、智能化工程;

  13、泛光照明工程;

  14、地下车库地坪漆及交通设施标示划线工程;

  15、二次精装修工程;

  16、给水设备安装工程;

  17、变配电设备安装工程;

  18、太阳能热水工程;

  19、电视电话网络工程;

  20、直饮水工程。

  21、儿童游乐及老年人运动器材安装工程。

  22、游泳池、运动场地施工及设备安装工程(网球场)。

  23、会所设备安装工程。

  (三)以上所述的工程承包范围为概括内容,具体以甲方提供的施工图纸和有关技术文件(含图纸会审纪要、设计变更通知、甲方书面修改通知等)为准。如本协议约定承包范围未尽详细或合同执行过程中对本协议书的承包范围界定产生歧义,由甲方书面予以明确的工程内容,乙方应无条件服从甲方现场的需要而进行施工,甲方明确部分的工程内容,不管是否包括在本协议承包范围内,该部分结算造价均按本合同约定的计量计价方式和取费,按下浮点率参与降点。

  (四)甲方有权对指定分包、指定供货或独立工程进行随时调整,有关之费用按合同条款之规定计算。乙方承诺不会因此安排而提出价款及工期之索赔。

  三、承包方式

  1、包工包料(甲供主材及设备除外)、包机械、包临时设施、包临水临电敷设、包水电费、包质量、包安全、包工期、包文明施工、包资料(含竣工图纸)、包竣工验收、包需乙方缴纳的保险、包保修、包税金等。

  2、甲方负责以下材料的供应:

  石材、饰面砖、屋面瓦、电线、电缆、三箱设备等。

  3、除甲供主材和设备,其它在承包范围内需用的全部材料和设备均由乙方负责。

  四、合同工期

  1、双方商定合同总工期为____日历 天。

  2、暂定开工日期和竣工日期为:

  开工日期:________年____月____日

  竣工日期:________年____月____日

  甲方可按照各栋号桩基的实际完成时间调整开工日期(以甲方签发的开工通知书为准),工期按甲方的基准工期计算。

  3、乙方承诺不因部分栋号实际开工日期的延后而提出价款及工期之索赔。结算造价仍按本合同约定的计量计价方式和取费,按下浮点率参与降点。

  4、甲乙双方在确定竣工日期及各项控制工期时,已充分考虑:

  (1)可能出现的各种规模的下雨、台风、高温天气、停水、停电、节假日、工地及周边环境等影响因素;

  (2) 甲方指定分包工程的合理工期;

  (3) *举办大型活动而要求的停工。

  五、质量标准

  工程质量标准:按国家现行的《建筑工程施工质量验收统一标准》,工程必须一次性竣工验收合格,工程质量达到合格标准,观感质量评价为良好,且必须获得 市建设工程优质结构奖,争创 杯奖。

  六、合同总造价

  按承包范围暂定总价人民币 元整 (小写): 元(含税),乙方提供全额正式发票。

  七、违约责任

  (1)乙方未按合同的规定向甲方提交合格的工程资料并办理完成有关工程验收合格证或逾期办理,影响甲方办理竣工备案手续,每逾期一天,由乙方按壹拾万元天向甲方支付违约金,总额不超过暂定合同总价的5%.

  (2)任何情况下乙方必须保证不发生工人聚众闹事、到*部门*、*、围攻甲方,否则所造成的损失甲方有权从应付给乙方的工程款项中等额扣回,并按每次闹事工人的人数以每人每天壹仟元对乙方进行罚款;若罚款金额少于伍万元,按伍万元计。情节严重的,除对乙方予以罚款外,甲方有权单方解除合同。同时,乙方的违约责任按专用条款的约定执行。

  (3)乙方每月应及时向监理单位提供总承包管理范围内合格的工程资料,如未能及时提供或提供的资料不符合要求的,甲方可拒付工程进度款。影响到下道工序验收或施工的,工期不得顺延;给甲方造成损失的,由乙方负责赔偿并按暂定合同总价的 5% 支付违约金。

  (4)乙方应督促其劳务分包单位与劳务工人员签订劳动用工合同,监督工人的出勤与工资发放,劳动用工合同备案,工人工资应按时发放并公示(工资发放记录表必须由工人本人签字并按手印)。乙方每月申报工程进度款前需向甲方提供工人工资已发放证明,如未提供甲方可拒付工程进度款。

  (5)乙方未经甲方书面同意,不得将承包范围内的工程转包或将承包范围内的任何部分分包。否则甲方有权解除本合同,由乙方赔偿甲方的损失,并按专用条款的约定承担违约责任。

  (6)合同规定由乙方完成或提供配合的工作(包括合同、会议纪要约定内容以及设计变更等),如乙方拒绝完成或不能按合同要求完成,甲方有权安排其他单位完成,所发生的费用按双倍计,并从应付乙方当月工程款中扣除,影响工期的责任由乙方负责。

  八、组成合同的文件

  (一)、合同包含的文件包括:

  1、本合同协议书

  2、本合同专用条款及附件

  3、本合同通用条款

  4、标准、规范及有关技术文件

  5、图纸

  6、其他合同文件。

  双方有关工程的洽商、变更等书面协议或文件视为本合同的组成部分。

  (二)、组成本合同的文件及优先解释顺序详见本合同

  第二部分《通用条款》有关约定。

  九、词语含义:

  本协议书中有关词语含义与本合同

  第二部分《通用条款》中分别赋予它们的定义相同。

  十、乙方承诺:

  乙方向甲方承诺按照合同约定进行施工、竣工并在质量保修期内承担工程质量保修责任,履行本合同约定的全部义务。

  乙方向甲方承诺会有效地和及时地协助办理好有关施工许可证和施工及竣工所涉及之*及其他单位之许可手续,并承担*规定由乙方承担之有关费用,无偿协助甲方办理所有有关申请房产证等手续。若由于乙方原因使甲方未能及时办理相关证件,则在工程总结算价中扣除5%作为罚金。

  十一、甲方向乙方承诺按照合同约定的期限和方式支付合同价款及其他应当支付的款项,履行本合同约定的全部义务。

  十二、合同生效

  合同订立时间:________年____月____日

  合同订立地点:

  本合同双方约定:双方签字盖章后生效。

  甲方(盖章):

  法定代表人:

  委托代理人:

  住所:

  邮编:

  电话:

  传真:

  开户行:

  银行帐号:

  乙方(盖章):

  银行帐号:

  法定代表人:

  委托代理人:

  住所:

  邮编:

  电话:

  传真:

  开户行


建筑合同协议书 (菁华6篇)(扩展5)

——建筑施工协议书 (菁华6篇)

建筑施工协议书1

  甲方:

  乙方:

  根据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑管理条例》和相关法律、法规的相关规定,甲方将承包的广元市利州区工农镇千佛崖一组居民安置房的基础工程单项承包给乙方,本着公开、公*、公正的原则,经甲、乙双方共同协商,特订合同如下:

  一、工程概况

  1、工程名称:广元市利州区工农镇千佛崖一组居民安置房基础工程。

  2、工程地址:千佛崖一组洞子口矛地湾。

  3、工作内容:基础工程中的基槽土方清理、砼的上料搅拌、运输、浇筑。

  4、工程规模:大小住户约40户左右。

  二、工程造价和付款方式:

  1、砼的`上料搅拌、运输、浇筑等全过程按70元/m(包括清理基础余土,砼振动棒、电机小型机具等)计算。

  2、付款方式:

  ①不予付金额;

  ②中途按工程进度的工程量可借支;

  ③月底按完成工程量付总造价的80%;

  ④工程竣工,经验收合格后按实际完成工程量计算的总金额,减去借支和已付工程款、保修金后,30日内付清余款。

  三、工程质量:合格。

  四、工程保修金:甲方按总造价的3%计算,扣除乙方所承担工程的质量保修金,等甲方竣工交付给业主后30日内退还给乙方。

  五、甲方责任

  1、甲方向乙方提供职工的食宿及各种施工场地。

  2、甲方向乙方提前将各种建筑主要 (水泥、沙石),搅拌机组织进场,一次性向乙方提供斗车五架。

  3、甲方按合同约定给乙方组织好资金的支付,施工的各种技术指标工作。

  六、乙方责任

  1、乙方必须严格按甲方和业主提供的施工图纸,变更通知单进行施工。

  2、合同签订后,乙方应立即组织各种施工人员、各种机具、建筑辅材进入施工场地。

  3。乙方必须严格按建筑质量、安全管理条例、各种规章制度进行管理和文明施工,并严格按照安全生产纪律、操作规程进行管理和施工,严禁酒后上班等,如有违反发生的一切伤亡事故的一切经济责任和民事法律责任由乙方自行负责。

  4、乙方在施工过程中,如不按施工图、变更通知、现行规范规定施工,所造成的返工一切经济损失和工程延误时间一律由乙方负责。

  5、乙方如有偷卖、损坏甲方建筑材料、机具、食宿住处的设施的经济损失按现有价格的两倍惩罚。

  6、乙方在施工现场施工时,坚持文明施工,以人为本,密切同甲方和业主配合,并和当地领导、父老乡亲搞好团结,服从领导管理,使施工能够顺利进行。

  七、单方违约:按总造价的5%进行罚款。

  八、本合同一式同等的法律效力,待工程余款付清后自动失效。

  甲方(公章):_________ 乙方(公章):_________

  法定代表人(签字):_________ 法定代表人(签字):_________

  _________年____月____日 _________年____月____日

建筑施工协议书2

  建设单位(以下简称甲方):

  承包单位(以下简称乙方):

  工程名称:工程

  为了切实加强施工现场安全生产管理,依照《中华人民共和国安全生产法》、《中华人民共和国建筑法》、《中华人民共和国合同法》以及《建设工程安全生产管理条例》*《施工现场临时用电安全技术规范》(JGJ46-88)、《建筑施工安全检查标准》(JGJ59-99),双方本着*等、自愿的原则,签订本协议书。甲方和乙方均严格遵守本协议书规定的权力、责任和义务,确保施工现场的安全生产和施工现场临时用电的安全。

  一、甲方的权利、责任和义务:

  1、贯彻落实国家有关施工现场安全生产、文明施工的法规和管理规定,对施工现场进行全面的安全生产管理和监督检查并对施工现场临时用电进行安全检查与指导。

  2、对乙方施工区域进行安全生产和文明施工检查;及时纠正乙方施工人员违章指挥和违章作业行为,并按照有关规定予以查处。对乙方施工区域内的重大安全事故隐患,应开具隐患通知单。

  3、要求乙方提供施工现场《生产安全事故应急救援预案》。

  4、建立健全施工现场各项安全生产管理制度。

  5、对乙方的安全生产培训、劳动保护用品的使用和危险预知工作提出指导意见,并监督落实情况。

  6、对乙方提出的安全生产要求积极提供帮助。

  7、向乙方提供电源时,应与乙方办理交接验收手续。

  8、按照有关临时用电标准对乙方的临时用电设备设施进行监督和检查。发现乙方在临时用电中存在隐患必须责成乙方以整改。并监督整改落实情况。

  9、对乙方特种作业人员的名单、操作证复印件及培训记录进行存档备案。

  二、乙方的权利、责任和义务:

  1、遵守国家有关施工现场安全生产的法规和管理制度,建立健全安全生产责任制和安全生产管理制度。严格执行国家施工现场临时用电及机械设备使用有关技术规范和安全操作规程,对施工区域内自行管辖的临时用电负全面管理责任。

  2、服从甲方安全生产管理。

  3、乙方必须为施工作业人员参加人身意外保险。

  4、乙方造成生产安全事故,导致人员伤亡时,由乙方承担事故责任和经济责任。

  5、未经安全生产教育培训和无证人员,不得上岗作业。

  三、安全用电

  1、向甲方提供书面的临时用电申请。设备设施需要增容时,必须重新办理用电申请手续。

  2、保证B级配电箱以下管辖区域内各种用电设备、设施完好,临时用电设施和器材必须使用正规厂家的合格产品,严禁使用假冒伪劣等不合格产品,加强维护保养工作,严禁各种机电设备带病运行。保证临时用电符合有关安全用电标准。

  3、执行临时用电安全技术交*度,对施工区域内自行管辖的操作人员进行临时用电安全技术交底,避免违章指挥、违章操作和误操作,确保安全用电。

  4、在使用甲方提供临时电源时,对不符合临时用电标准的电源,向甲方提出整改意见。有权拒绝在不符合临时用电标准的'电源的上拉接电源。对甲方在安全检查中提出的关于临时用电方面存在的问题或隐患,必须按要求认真落实整改。

  5、对特种作业人员进行上岗前的职业技能、安全生产等方面的培训,未经安全生产教育培训及培训不合格和无证人员,不得上岗作业。特种作业人员必须依照有关规定持上岗。向甲方提供特种作业人员花名册、操作证复印件和培训记录。

  四、机电设备使用

  1、乙方应向甲方提供机械设备相关的技术文件和出厂说明书,还必须提供具有专业资质的检测、检验单位出具的安全技术检测证明,否则,不得投入使用。

  2、起重机械设备的安装和拆卸必须由有资格的单位和专业人员进行,并应有专人定期进行维修和保养,对达不到安全要求又不能修复的机械设备,必须即停用,撤离施工现场。

  五、人员安全

  1、参加施工作业的一切人员,必须遵守安全生产纪律,必须佩带工作证(卡)并戴好安全帽进入施工现场,在作业中严格遵守本安全技术操作规程的有关规定,安全上岗,不违章作业,不擅离工作岗位,不乱串工作岗位,严禁酒后作业,并按规定穿衣着鞋,正确使用、保管个人安全防护用品。

  2、必须按规定使用安全带,安全带必须高挂低用,挂设点必须安全、可靠。

  六、违反安全管理规定处罚办法

  1、对严重违规操作及存在重大安全隐患未能造成损失和影响的,处予罚款500元,造成损失或影响的,除承担所造成的全部经济损失及责任外,处予罚款1000元~5000元。

  2、进入施工现场乙方人员必须佩带安全帽 未佩带安全帽进入现场罚款10元。

  3、不允许施工人员酒后作业 酒后进入现场罚款100元。

  4、高空作业不系安全带罚款500元。

  5、非专业操作人员严禁使用各种机械设备,违反罚款100元~1000元。

  6、施工现场严禁打架斗殴、聚众赌博,违反罚款100元。

  7、罚款发生后,在下一次拨付工程款时,全额扣除。

  本协议书一式两份,甲乙双方各保存一份。

  本协议与双方签定的施工合同时效相同。签定施工合同的同时,签定本协议。施工合同到期后,本协议同时终止。

  甲方单位(章) 乙方单位(章)

  代表人:项目负责人:

  年月日

建筑施工协议书3

  发包方:__________________公司,以下简称甲方。

  总承包方:___________________,以下简称乙方。

  分包方:_____________________,以下简称丙方。

  甲、乙、丙叁方根据《中华人民共和国合同法》和《建筑安装工程承包合同条例》的精神,本着各方自愿、*等、互利的原则,结合本消防工程具体情况,达成协议如下:

  第一条工程造价

  主厂房、展示厅、集体宿舍及职工活动楼的全部消防系统造价按一次性包干总价_________万元(其中包括如下费用)。

  1、总包管理费_________%。

  2、市场价格风险调整的不可预见费用。

  3、消防验收、消防检测费用(电气检测费用除外)。

  4、设计变更调整的费用(以提供的技术文件为依据)。

  5、其它与领取《消防工程验收合格证》的所有费用。

  6、对建设单位消防系统及设备操作维护人员的培训。

  7、涉及对非承包范围的工程(如防火门等)进行检查、指导,资料整理和消防验收。

  第二条 工期要求和开工日期

  工期要求:

  主厂房:_________天(到_________年_________月_________日止)起始时间要明确展示厅、集体宿舍及职工活动楼的工期及起止时间

  2、同时必须满足*建筑第八工程局的施工进度要求。

  (工程局的施工进度表要抄送消防工程的施工单位)

  第三条 安全生产规范执行必须符合国家有关规定要求

  第四条 材料、设备的采购、供应方式和要求

  1、本工程的材料及设备由丙方采购。按规定报甲方、总包、监理单位验收,由甲方、总包、监理单位盖章确认。

  2、材料及设备品牌必须采用投标时确定的品种、规格、型号、产地、质量等级并且符合消防要求,以保证质量。

  第五条 工期、质量保证金

  1、丙方保证工程质量、工期、安全文明施工全部达到本协议承诺的要求,愿支付给甲方项目保证金为_________万元(其中质量保证金_________万元,工期保证金_________万元,文明、安全保证金_________万元)。

  2、项目保证金的支付:

  本协议签订后七天内,丙方交纳给甲方项目保证金_________万元。

  3、竣工后经验收达到质量、工期、安全文明施工的标准的,在二个月内,甲方将项目保证金退还给丙方(项目保证金不计息)。

  第六条 工程价款及支付方式

  1、房屋结顶_________天,甲方支付给丙方_________万元;

  2、丙方支付给乙方总包管理费_________%(_________万元);

  3、房屋结顶后,按每月完成工程量的_________%支付;

  4、竣工后并且交付《消防验收合格证》和全部竣工技术资料时支付到总工程款的_________%;

  5、余款_________万元(其中_________万元作为工程保修金),在满一年后支付_________万元,_________万元工程保修金满二年后按规定返还(保修金不计息)。

  6、接受工程价款的单位名称:________________________________帐号:____________________________________开户银行:________________________________

  第七条 工程质量保修保修期为_________年

  在保修期间,丙方在接到甲方保修通知起_______小时内派员进行保修,否则甲方有权另行委托修理,费用从保修金内直接扣除。

  第八条 违约责任及处理

  1、工期违约:丙方如不能按期竣工,丙方应向甲方支付违约金_________万元。同时每逾期一天再按每个单体工程计_________元/天计算罚金支付给甲方。

  2、质量违约:丙方保证消防工程全部达到合格并符合设计和消防要求,丙方如未达到以上承诺,_________万元保证金作为丙方违约金予以罚没。

  3、安全文明:符合国家和杭州市有规定要求。丙方承诺确保做好安全生产工作,若发生任何人员安全事故,丙方承担全部责任和所有费用,造成甲方的损失由丙方全额承担,并愿将_________万元人民币作为丙方违约金予以罚没。

  4、自工程竣工验收交付之日起,施工单位人员、施工机具、临时设施等全部在一个月内撤出施工现场,逾期按丙方违约处理。每逾期一天,丙方应向甲方交纳违约金,违约金按_________元/天计取。

  5、丙方必须接受总包单位、监理公司和甲方的管理和遵守总包单位的有关规章制度,否则甲方有权进行罚款,每次_________元/次。

  第九条 其它

  1、丙方必须负责施工范围现场的治安、环卫、防盗、防火,安全等多项管理,负责与环卫、交通、环保、市容、园文、治安、居民等部门的关系疏通工作,如发生费用问题由丙方自行承担。

  2、甲方负责将施工用水、用电接至消控中心和泵房,其余由丙方负责验收。

  3、施工用水、用电由丙方直接与总包单位结算。

  4、甲乙丙方同意本协议与今后签订的补充协议书具有同等法律效力。《建筑工程承包合同》、招标文件及的承诺书、补充协议书等与本协议有抵触的,以本协议为准。

  5、本协议履行地为本工程所在地。

  6、本协议一式六份,叁方各执二份,自双方签字并盖章之日起生效。

  甲方:__________________代表:__________________

  乙方:__________________代表:__________________

  丙方:__________________代表:__________________

  _______年______月_____日_______年______月_____日

建筑施工协议书4

  发包方:(以下简称甲方)

  承包方:(以下简称乙方)

  工程名称:

  施工地址:

  为明确双方在施工过程中的安全责任,根据国家《安全生产法》、《建筑法》、《消防法》、《建设工程安全生产管理条例》、《合同法》等法律法规的规定,双方本着*等、志愿的原则,达成以下协议。

  一、甲方的责任

  1、积极和建设单位协调,向乙方提供施工现场及毗邻区域内的供水、供电、供热等地下管线资料,保证资料的真实、准确、完整。

  2、开工前对乙方进行施工安全技术的总交底,并应有书面记录或资料。

  3、负责对乙方施工资质,持证上岗,大型施工机械进场,安全机构人员的配置,安全生产责任制,安全施工技术措施,安全生产应急预案等安全生产基本条件进行前置审核。

  4、负责对乙方的全部施工过程进行安全生产监督管理。

  5、有权对乙方发生安全违法的事件、事故进行罚款停工和参与调查。

  二、乙方的责任

  1、主要负责人依法对施工项目的安全生产全面负责。

  2、建立健全安全生产责任制度和安全生产教育培训制度,制定安全生产规章制度和操作规程,保证本单位安全生产条件所需资金的投入,对承担的工程进行定期和专项安全检查并做好安全检查记录。

  3、项目负责人应当由取得执业资格的`人员担任,并对工程项目的安全施工负责,并根据工程特点组织制定安全技术施工措施,消除安全事故隐患,及时、如实报告生产事故。

  4、必须设立符合国家规定的管理机构,配备专职管理人员,专职管理人员负责对安全生产现场进行监督检查,发现事故隐患,有权立即排除或报告,对违章指挥,违章操作,违反劳动纪律的违法行为应当立即制止。

  5、对进入现场的施工机械设备,机具或配件,应当具有生产(制造)许可证,对租用的机械设备或机具,应当有租赁协议和检测合格证明。同时要符合市建委规定的进厂规定,要有使用证。

  6、在施工现场安装起重机械或整体提升脚手架,模板等自升式架设设施,必须由相应安全资格的单位承担。

  7、垂直运输机械作业人员,安装拆卸工、爆破人员、登高架设人员,电工等特种作业人员,必须按照国家规定,取得特种作业操作资格证后,方可上岗作业。

  8、施工单位应当在施工组织设计中编制安全技术措施和施工现场临时用电方案,对国家规定达到一定规模的危险性较大的分部分项工程编制专项施工方案,并附具安全验算结果,由施工技术负责人、监理签字后实施,由专职安全生产管理人员进行现场监督。

  9、施工单位在“五边”、“六口”。而爆炸物及有害危险气体和液体存放等危险物品处,设置明显的符合国家标准的安全警示标志。

  10、施工单位应当根据不同施工阶段和周围环境及季节、气侯的变化,在施工现场采取相应的安全施工措施。施工现场暂时停止施工的,应当做好防护,所需费用由乙方承担。

  11、施工单位应当将现场的办公室、生活区与作业区分开设置,并保持安全距离。同时要符合市建委的建筑施工现场文明施工标准。

  12、施工单位应建立消防安全责任制度,并确保消防安全设施齐全、有效。

  13、施工单位应做好施工人员的安全三级教育,培训考试不合格人员不准上岗。

  14、施工单位应当为作业人员提供建筑意外保险。

  15、施工单位必须制定生产安全和消防事故应急预案,保证应急救援预案的有效性。

  三、违约责任

  1、由于甲方或乙方造成对方或第三方的人身伤害,设备损坏等财产损失,由责任方承担相应责任。

  2、甲方违背承诺,造成乙方发生事故,由甲方承担责任。

  3、乙方违背承诺,或者不接受甲方安全监督管理,行业检查、罚款或发生事故由乙方承担全部经济法律责任。

  四、其它约定

  1、本协议执行过程中,如发生争议,由双方协商解决,若协商不成的,双方有权向当地人民法院提起诉讼。

  2、本协议一式四份,双方法人或委托代理人签字盖章后生效。双方各执两份。

  3、本协议有效期为 年 6 月1日起至 年 9月20日止。

  甲方公章 乙方公章

  法人 法人

  经手人 经手人

  日期 日期

建筑施工协议书5

  签订合同双方:

  建设单位:________________,以下简称甲方

  施工单位:________________,以下简称乙方

  为明确甲乙方双在施工过程中的权利义务,促使双方互相创造条件,搞好配合协作,按时保质保量地完成国家的基本建设任务,经甲乙双方充分协商,特签订本合同,以便共同遵守。

  第一条总则

  一、工程名称:

  二、国家(或各部委、或省、自治区、市*、计委、建委等有关单位)对工程的批准投资计划、工程项目表、申请建筑许可执照,计划任务书,初步设计、总概算等文件号。

  三、工程编号:________________。

  四、工程地点:________________。

  五、工程范围:本合同全部工程建筑安装面积共计*方米(各单项工程建筑安装面积详见工程项目一览表略)。

  六、工程造价:本合同全部工程施工图预算造价为人民币元(各单项工程造价详见工程项目一览表略)。

  第二条工程期限

  本合同全部工程____年____月____日开工至____年____月____日竣工(各单项工程、中间交工工程开、竣工日期详见工程项目一览表略)。

  在组织施工过程中,如遇下列情况,得顺延工期,双方应及时进行协商,并通过书面形式确定顺延期限:

  一、因天灾或人力不能抗拒的原因被迫停工者;

  二、因甲方提出变更计划或变更施工图而不能继续施工者;

  三、因甲方不能按期供图、供料、供设备或其所供材料,以及设备不合规格要求,被迫停工或不能顺利施工者。

  第三条施工准备

  一、甲方在开工前应办妥征地拆迁:申请领取建筑执照;清除施工场地范围内影响施工的原有管线、绿化等障碍物;解决施工用地(包括材料、构件的堆放和中转场地,搭建大型临时设施用地);解决施工用水源、电源和运输道路的接通;应于____年____月____日向乙方提供所有工程设计图纸份;组织设计、施工单位进行工程设计交底。

  二、乙方在开工前应组织有关人员学*和熟悉图纸,参与设计交底;编好施工图预算;负责编制施工组织设计或施工方案;进行施工场地的*整,施工地区内的用水、用电、道路以及搭建施工临时设施,安排施工总进度计划,储备材料,加工构件,做好一切施工准备。

  第四条物资供应

  一、本合同全部所需材料按下列()项供应方式办理。

  1.特殊材料、统配部管材料及统配部管机电产品,均由甲方负责采购供应至乙方指定地点,其他材料均由乙方负责采购供应;

  2.统配部管材料由乙方负责办理申请、订货、调剂使用;

  特殊材料及统配部管的机电产品由甲方负责采购供应至乙方指定地点,其他材料均由乙方负责采购供应;

  3.包工不包料工程,全部材料由甲方采购供应到现场或指定的加工地点;

  4.________________________________

  二、成套设备和非标准设备,由甲方负责办理申请、订货及加工、引进成套设备在交付乙方前,甲方应负责商品检验。在施工现场加工的非标准设备,甲方可委托有条件的乙方加工。

  三、工程所需材料如因供应部门的规格品种或材质不能满足工程所需要求,必须以其他规格品种代替或加工处理时,应事先取得原设计单位和甲乙双方的同意,在办理有关手续后实行,由于代用或加工而发生的量差、价差及加工费,由负责供应之一方负担。四、凡应附有合格证明的材料,在进入施工现场时必须验证,如无证明,须经试验合格方准使用,其试验费应由负责供应之一方负担。

  五、由甲方负责供应的材料和设备,如未按期供应或规格质量不符要求,经双方努力仍无法解决,因此造成乙方的损失,由甲方负担。

  第五条工程款结算

  一、本合同全部工程造价的结算方式,按下列第()项办理;

  1.以施工图预算加增减变更预算进行结算;

  2.按施工图预算加系数包干确定包干造价,包干范围以外的费用,另按有关规定调整包干造价;

  3.按标准施工图单方造价包干,包干范围以外的费用另按有关规定调整包干造价;

  4.包工不包料工程,按包工预算定额或人工费包于办法结算;

  5.________________________________。

  二、本合同自签订生效之日起,甲方应在日内按工程造价总数元的百分之一次拨给乙方备料及施工费。工程进行期间,甲方应审查乙方提供的完成工作量统计月(季)报表,并据此拨给工程进度款。工程未竣工验收前,可预留工程总造价的百分之的尾款,待工程竣工验收后全部付清。(基本建设投资拨款改贷款之后,贷款办法按主管部门的规定办理。)不按合同规定拨付工程款,按银行有关逾期付款办法或“工程价款结算办法”的有关规定处理。

  第六条施工与设计变更

  一、乙方在组织施工中必须坚持“百年大计,质量第一”的方针,要根据国家颁发的施工验收规范和质量检验标准,以及设计要求组织施工,要求全部工程达到合格标准。

  二、在组织施工中,要坚持按图施工,任何一方不得随意变更设计,如遇下列情况造成乙方窝工、返工和材料、构件的积压倒运,劳动力、机械调迁等损失,应由甲方负担:

  1.施工中发现设计有错误或有严重不合理的地方,乙方应以书面形式通知甲方,由甲方在七天内与原设计单位商定提出修改或变更设计文件,经甲乙双方办理有关手续后方准继续施工;

  2.施工中如遇设计变更后超出原设计标准或规模时,须经原批准单位审批同意,甲乙双方办理有关手续后方可施工。在设计变更尚未批准前,任何一方不得强行施工;

  3.在施工中如遇中途停建、缓建,甲乙双方对在建工程应商定做到安全部位。

  三、在施工中由于乙方本身原因造成的停工、返工,材料、构件的倒运,机械二次进场等损失,均由乙方自行负担。

  四、乙方要严格执行隐蔽工程验收制度,凡隐蔽工程完成后,必须经过验收作出记录方能进行下一工序的施工。一般隐蔽工程由乙方自行检查验收,并作好记录;重大或复杂隐蔽工程应由乙方书面通知甲方和设计单位共同进行验收,并办理隐蔽验收手续。如甲方与没计单位未届时参加,乙方可自行检查验收,并应作好记录,甲方应予承认。如甲方以后提出检查时,检查结果不符合要求者,其检查费用由乙方负责,符合要求者,其检查费用由甲方负责。

  五、在组织施工过程中,如遇特殊情况甲方对某个单项工程提出加快提前完成而采取特殊施工方法时,因此所增加的各项施工费用,应由甲方负担。在组织施工前,甲乙双方应办妥改变施工方法的手续。

  第七条竣工验收、结算与保修一、乙方在单项工程竣工前日,应将验收日期以书面形式通知甲方届时验收,如甲方不能按期参加验收,须提前通知乙方,并与乙方另行商定验收日期,但甲方必须承认乙方的竣工时间。甲方推迟验收,其间所发生的管理费和各项损失均由甲方负担,并偿付逾期违约金,违约金计算办法。

  二、竣工工程经检验合格,从验收之日起天内乙方向甲方移交完毕,如甲方不能按期接管,致使乙验收工程发生损失,应由甲方负担。

  三、某项工程中之单项工程如需单独移交甲方,以便由另一施工单位进行施工,在移交时甲乙双方应办理中间验收手续,作为竣工工程验收之依据。

  四、在进行地竣t22程验收中,如发现不合格需返工或修理补做的部分,双方在验收时应议定修补措施和期限,甲乙方在规定期限内完成完成后经验收合格再行移交,因此而发生的各项费用由乙方承担。由于修理或返工造成逾期交付的,偿付逾期违约金。

  五、工程已基本竣工,如遇某种材料或设备双方均无法解决,致使该项工程不能全部按期竣工,经双方研究同意,可作减项竣工,并对已完工程进行竣工验收和办理移交手续。

  六、竣工工程验收以国家颁发的施工验收规范、质量检验标准及施工图为依据,在进行竣工验收时,乙方应向甲方提供以下条件:

  1.增减工程变更的有关手续和其他洽商记录;

  2.隐蔽工程验收记录和中间交工验收记录;

  3.提供竣工图的工程,如工程变更不大,施工单位应尽量在原施工图上加以注明,提交甲方存档。工程变更较大的,由甲方自绘或委托设计单位绘制竣工图。

  七、乙方在单项工程竣工验收天内,应将竣工工程结算件送交甲方进行审定,甲方接到竣工结算件后应在天内审定完毕,如到期未审定完或未提出异议,即视同同意结算,建设银行据以拨款。

  八、工程竣工验收后,乙方对施工的土建工程质量保修一年,采暖工程保修第一个采暖期。在保修期间,确因施工责任造成的屋面漏水、漏气、堵塞等质量事故,应由乙方负责修理,并负担全部修理费用。

  第八条奖励、惩罚与仲裁

  一、乙方在保证工程质量的前提下提出修改设计的合理化建议,经甲方和原设计单位同意方可施工,由此而节约的工程投资,百分之归乙方,百分之归设计单位。

  二、由于乙方责任未按本合同规定的日期竣工,以竣工验收合格日期计算,每逾期一天,应按该项工程的项算造价(包工不包料工程按预算人工费计算),由乙方偿付给甲方万分之的违约金。如乙方采取措施提前竣工,每提前一天,由甲方付给乙方万分之的奖励。奖金由甲方收益中开支或从甲方节约的投资中支付。如甲方确无资金来源,可不实行奖罚条款,乙方应从全局出发,不因此推迟交工。

  三、甲乙双方不得借故拖欠各种应付款项,如逾期不付,则视同贷款,拖延方应增付应付而未付款项的利息。

  四、施工合同由各级建设银行监督执行。施工中的经济纠纷,应本着实事求是的原则,协商解决,如双方协商不能解决时,根据一方当事人的请求,可以提交有管辖权的工商行政管理部门仲裁。

  第九条工程负责人和工伤事故

  一、甲方派同志为驻现场负责人,乙方派同志为现场施工负责人,共同履行本合同的各项规定,对工程进度、工程质量进行监督,检查隐蔽工程,办理中间交3232程验收手续及其他事宜。二、乙方有责任教育工人严格执行操作规程,安全施工,防火防盗。在施工中发生的伤亡事故和乙方管理不善造成的其他损失,均由乙方负责,乙方不得因此影响工程进度。

  第十条合同份数及有效期

  一、本合同一式份。其中正本两份,甲乙双方各执一份;副本一式________份,报送甲乙双方的主管部门、工商行政管理机关和建设银行各一份存留备案。

  二、本合同自双方签订之日生效,在本合同全部工程竣工验收并结清尾款后失效。

  第十一条附则

  一、本合同条款如对特别情况尚有未尽事宜,双方可根据具体情况结合有关规定议定附则条款,作为本合同之附件,与本合同具有同等效力,但不得与本合同抵触。

  二、本合同订立之前双方签订的工程协议书,在签订本合同后,可作为本合同之附件,与本合同抵触之处,以本合同为准。

  第十二条合同附件(均略)

  一、工程项目一览表,

  二、全部施工图纸;

  三、施工图预算表;

  四、甲方负责供应材料、设备一览表;

  五、国家(或省、自治区、市*、计委、建委等有关单位)对工程的批准投资计划、计划任务书等份文件。

  第十三条其他条款____________________________________________。

  建设单位(甲方):(盖章)______________

  代表人:(盖章)________________________

  地址:__________________________________

  电话:__________________________________

  联系人:________________________________

  银行账号:______________________________

  _____________年_________月__________日

  施工单位(乙方):(盖章)______________________

  代表人:(盖章)________________________

  地址:__________________________________

  电话:__________________________________

  联系人:________________________________

  银行账号:______________________________

  _____________年_________月__________日

建筑施工协议书6

  开发单位(甲方):

  工程承包单位(乙方):

  为明确甲乙双方在施工过程中的权利义务,促使双方互相创造条件,搞好配合协作,按时保质保量地完成工程任务,经甲乙双方充分协商,特签订本合同,以便共同遵守。

  第一条 总则

  一、 工程名称:建设项目

  二、 工程地点:

  三、 工程范围:本合同全部工程建筑面积共计_29500_*方米。

  四、 工程造价:本合同全部工程施工图预算造价为人民币_¥13180000.00元。

  第二条 在组织施工过程中,如遇下列情况,顺延工期,双方应及时进行协商,并通过书面形式确定顺延期限:

  一、因天灾或人力不能抗拒的原因被迫停工者;

  二、因甲方提出变更计划或变更施工图而不能继续施工者;

  三、因甲方不能按期供图、供料、供设备或其所供材料以及设备不合规格要求,被迫停工或不能顺利施工者。

  第三条 施工准备

  一、甲方在开工前应办妥征地拆迁;申请领取建筑执照;清除施工场地范围内影响施工的原有管线、树木等障碍物;解决施工用地(包括材料、构件的堆放和中转场地,搭建大型临时设施用地);解决施工用水源、电源和运输道路的畅通;应于^^^年^^^月^^^日前向乙方提供所有工程设计图纸_2_份;组织设计、施工单位进行工程设计交底。

  二、乙方在开工前应组织有关人员研究和熟悉图纸,参与设计交底;编好施工图预算;负责编制施工组织设计或施工方案;进行施工场地的*整,施工界区内的用水、用电、道路以及搭建施工临时设施,安排施工总进度计划,储备材料,加工构件,做好一切施工准备。

  第四条 物资供应

  一、本合同全部所需材料按下列第(三)项供应方式办理: 全部材料由甲方采购供应到现场或指定的加工地点;

  二、成套设备和非标准设备,由甲方负责办理申请、订货及加工,引进成套设备在交付乙方前,甲方应负责商品检验(在施工现场加工的非标准设备,甲方可委托有条件的乙方加工)。

  三、工程所需材料如因供应部门的规格品种或材质不能满足工程所需要求,必须以其他规格品种代替或加工处理时,应事先取得原设计单位和甲乙双方的同意,在办理有关手续后实行,由于代用或加工而发生的量差、价差及加工费,由负责供应方负担。

  四、凡应附有合格证明的材料,在进入施工现场时必须验证,如无证明,须经试验合格方准使用,其试验费应由负责供应方负担。

  五、由甲方负责供应的材料和设备,如未按期供应或规格质量不符要求,经双方努力仍无法解决,因此造成乙方的损失,由甲方负担。

  第五条 工程款结算

  一、本合同全部工程造价的结算方式,按下列第(2)项办理:

  1.以施工图预算加增减变更预算进行结算;

  2.按施工图预算加系数包干确定包干造价,包干范围以外的费用,另按有关规定调整包干造价;

  3.按标准施工图单方造价包干,包干范围以外的费用另按有关规定调整包干造价;

  4.包工不包料工程,按包工预算定额或人工费包干办法结算;

  二、本合同自签订生效之日起,甲方应在_^^_日内^^^年^^^月^^^日前一次拨给乙方备料及施工费计人民币¥^^^^元(^^^元整)。工程进行期间,甲方应审查乙方提供的完成工作量统计月(季)报表,并据此拨给工程进度款。经甲乙双方协商,乙方在施工^^天后,甲方在^^年^^月^^日前支付给乙方工程款人民币¥^^^元(^^元整);在乙方安全施工3个月后,甲方需在^^年^^月^^日前再支付给乙方工程款人民币¥^^^元(^^^元整);工程未竣工验收前,可预留工程总造价的^^^%的尾款,待工程竣工验收后甲方在^^^年^^月^^日前全部付清。不按合同规定拨付工程款,按银行有关逾期付款办法或工程价款结算办法的有关规定处理。

  第六条 施工与设计变更

  一、乙方在组织施工中必须坚持百年大计,质量第一的方针,要根据国家颁发的施工验收规范和质量检验标准,以及设计要求组织施工,要求全部工程达到合格标准;

  二、在组织施工中,要坚持按图施工,任何一方不得随意变更设计,如遇下列情况造成乙方窝工、返工和材料、构件的积压倒运,劳动力、机械调迁等损失,应由甲方负担:

  1.施工中发现设计有错误或有严重不合理的地方,乙方应以书面通知甲方,由甲方在七天内与原设计单位商定提出修改或变更设计文件,经甲乙双方办理有关手续后方准继续施工;

  2.施工中如遇设计变更后超出原设计标准或规模时,须经原批准单位审批同意,甲乙双方办理有关手续后方可施工。在设计变更尚未批准前,任何一方不得强行施工;

  3.在施工中如遇中途停建、缓建,甲乙双方对在建工程应商定做到安全部位。

  三、在施工中由于乙方本身原因造成的停工、返工、材料、构件的倒运,机械二次进场等损失,均由乙方自行负担。

  四、乙方要严格执行隐蔽工程验收制度,凡隐蔽工程完成后,必须经过验收作出记录方能进行下一工序的施工。一般隐蔽工程由乙方自行检查验收,并作好记录;重大或复杂隐蔽工程应由乙方书面通知甲方和设计单位共同进行验收,并办理隐蔽验收手续。如甲方与设计单位未届时参加,乙方可自行检查验收,并应作好记录,甲方应予承认。如甲方以后提出检查时,检查结果不符合要求者,其检查费用由乙方负责,符合要求者,其检查费用由甲方负责。

  五、在组织施工过程中,如遇特殊情况,甲方对某个单项工程提出加快提前完成而采取特殊施工方法时,因此所增加的各项施工费用,应由甲方负担,在组织施工前,甲乙双方应办妥改变施工方法的手续。

  第七条 竣工验收、结算与保修

  一、乙方在单项工程竣工前__日,应将验收日期以书面形式通知甲方届时验收,如甲方不能按期参加验收,须提前通知乙方,并与乙方另行商定验收日期,但甲方必须承认乙方的竣工时间。甲方推迟验收,其间所发生的管理费和各项损失均由甲方负担,并偿付逾期违约金,违约金计算办法。

  二、竣工工程经检验合格,从验收之日起__天内乙方向甲方移交完毕,如甲方不能按期接管,致使已验收工程发生损失,应由甲方负担。

  三、某项工程中之单项工程如需单独移交甲方,以便由另一施工单位进行施工,在移交时甲乙双方应办理中间验收手续,作为竣工工程验收之依据。

  四、在进行竣工工程验收中,如发现不合格须返工或修理补做的部分,双方在验收时应议定修补措施和期限,由乙方在规定期限内完成,完成后经验收合格再行移交,因此而发生的各项费用由乙方承担。由于修理或返工造成逾期交付的,偿付逾期违约金。

  五、工程已基本竣工,如遇某种材料或设备双方均无法解决,致使该项工程不能全部按期竣工,经双方研究同意,可作减项竣工,并对已完工程进行竣工验收和办理移交手续。

  六、竣工工程验收以国家颁发的施工验收规范、质量检验标准及施工图为依据。在进行竣工验收时,乙方应向甲方提供以下条件:

  1.增减工程变更的有关手续和其他洽商记录;

  2.隐蔽工程验收记录和中间交工验收记录;

  3.提供竣工图的工程,如工程变更不大,施工单位应尽量在原施工图上加以注明,提交甲方存档。工程变更较大的,由甲方自绘或委托设计单位绘制竣工图。

  七、乙方在单项工程竣工验收_5_天内,应将竣工工程结算件送交甲方进行审定,甲方接到竣工结算件后应在_5_天内审定完毕,如到期未审定完或未提出异议,即视同同意结算,建设银行据此拨款。

  八、工程竣工验收后,乙方对施工的土建工程质量负责保修一年,采暖工程保修第一个采暖期。在保修期间,确因施工责任造成的屋面漏雨、管道漏水、漏气、堵塞等质量事故,应由乙方负责修理,并负担全部修理费用。

  第八条 奖励、惩罚与仲裁

  一、乙方在保证工程质量的前提下提出修改设计的合理化建议,经甲方和原设计单位同意方可施工,由此而节约的工程投资,_60_%归乙方,_40_%归设计单位。

  二、由于乙方责任未按本合同规定的日期竣工,以竣工验收合格日期计算,每逾期一天,应按该项工程的预算造价(包工不包料工程按预算人工费计算),由乙方偿付给甲方万分之_3_的违约金。如乙方采取措施提前竣工,每提前一天,由甲方付给乙方万分之_0.01%_的奖励。奖金由甲方收益中开支或从甲方节约的投资中支付。如甲方确无资金来源,可不实行奖罚条款,乙方应从全局出发,不因此推迟交工。

  三、甲乙双方不得借故拖欠各种应付款项,如逾期不付,则视同贷款,拖延方应增付应付而未付款项的利息。

  四、施工合同由各级建设银行监督执行。施工中的经济纠纷,应本着实事求是的原则,协商解决,如双方协商不能解决时,可选择以下二项方式处理:(1)申请仲裁委员会仲裁;(2)向人民法院起诉。

  第九条 工程负责人和工伤事故

  一、甲方派________为驻现场负责人,乙方派________为现场施工负责人,共同履行本合同的各项规定,对工程进度、工程质量进行监督,检查隐蔽工程,办理中间交工工程验收手续及其他事宜。

  二、乙方有责任教育工人严格执行操作规程,安全施工,防火防盗。在施工中发生的伤亡事故和乙方管理不善造成的其他损失,均由乙方负责,乙方不得因此影响工程进度。

  第十条 本合同一式贰份,甲乙方各执壹份。合同自双方签订之日生效,在本合同全部工程竣工验收并结清尾款后失效。

  甲方(公章):_________ 乙方(公章):_________

  法定代表人(签字):_________ 法定代表人(签字):_________

  _________年____月____日 _________年____月____日


建筑合同协议书 (菁华6篇)(扩展6)

——租房合同协议书 (菁华6篇)

租房合同协议书1

  出租方:____(以下简称甲方)

  承租方:____(以下简称乙方)

  甲乙双方经友好协商,乙方为在开发区设立公司而租用甲方房屋,并就此租房事宜达成如下协议:

  一、甲方同意供给乙方经营用房____*方米,用于该公司经营之用,该房屋坐落于____.

  二、该房屋租金经双方商定为每月____元,租房协议书合同简约。该房屋总租金为____元。

  三、租金于____交付,每延迟一天按总租金的____计罚。若____天内仍未交纳,甲方有权收回该房屋,并按实际迟付天数依上述计罚比例向乙方收取罚金。

  四、乙方同意预交____元作为保证金,合同终止时,当作房租冲抵。

  五、房屋租赁期为____,从____年____月____日至____年____月____日。在此期间,任何一方要求终止合同,须提前三个月通知对方,并偿付对方总租金的违约金;如果甲方转让该房屋,乙方有优先购买权。

  六、因租用该房屋所发生的除土地费、大修费以外的其它费用,由乙方承担。

  七、在承租期间,未经甲方同意,乙方无权转租或转借该房屋;不得改变房屋结构及其用途,由于乙方人为原因造成该房屋及其配套设施损坏的,由乙方承担赔偿责任。

  八、甲方保证该房屋无产权纠纷;乙方因经营需要,要求甲方提供房屋产权证明或其它有关证明材料的`,甲方应予以协助。

  九、就本合同发生纠纷,双方协商解决,协商不成,任何一方均有权向天津开发区人民法院提起诉讼,请求司法解决,合同范本《租房协议书合同简约》。

  十、本合同未尽事宜,可由双方协商签订补充协议,经公证后与本合同具有同等法律效力。

  十一、本合同以双方共同认可并经公证后生效。

租房合同协议书2

  甲方:乙方:

  法定代表人:法定代表人:

  甲乙双方于___年___月___日签订了《》,合同签订后甲乙双方均按照合同履行了各自的合同义务,但由拆迁,该房产的产权人王提前通知甲方解除租赁合同,致使甲乙双方的合同无法继续履行,现甲乙双方经友好协商,在*等自愿的原则下特订立本协议:

  一、房产坐落于杭州区______村______邻______路。

  二、甲乙双方于___年___月___日签订《》于本协议生效之日起提前终止。

  三、双方一致确认:甲方已收取乙方交纳的____年____月____日至____年____月____日的租金共计:_________元(大写:____________),现甲方同意扣除乙方已经实际租赁天数的'租金:_________元(大写:_______)后,将剩余的租金_________元(大写:________)退还给乙方,乙方收款后,向甲方出具收款凭证。

  四、乙方应将标的物上之信号塔设施拆除。

  五、双方其他要求事项全部放弃。

  六、本协议书一式两份,甲乙双方各执一份,效力等同,自双方签字盖章之日起生效。

  甲方:乙方:

  法定代表人:法定代表人:

  年月日年月日

租房合同协议书3

  合同编号:_________

  出租方(甲方)_________

  承租方(乙方)_________

  依据《中华人民共和国合同法》及有关法律、法规的规定,甲乙双方在*等、自愿的基础上,就房屋租赁的有关事宜达成协议如下:

  第一条 房屋基本情况

  该房屋坐落于北京市_________区(县)_________.

  该房屋为:楼房____室____厅____卫,*房____间,建筑面积_____*方米,使用面积 ____*方米,装修状况_____,其他条件为_____,该房屋(□已/□未)设定抵押。

  第二条 房屋权属状况

  该房屋权属状况为第_________种:

  (一)甲方对该房屋享有所有权的,甲方或其代理人应向乙方出示房屋所有权证,证书编号为:_________.

  (二)甲方对该房屋享有转租权的,甲方或其代理人应向乙方出示房屋所有权人允许甲方转租该房屋的书面凭证,该凭证为:_________.

  第三条 房屋用途

  该房屋用途为:_________.乙方保证,在租赁期内未征得甲方书面同意以及按规定经有关部门审核批准前,不擅自改变该房屋的用途。

  第四条 交验身份

  (一)甲方应向乙方出示(□身份证/□营业执照)及_________等真实有效的身份证明。

  (二)乙方应向甲方出示(□身份证/□营业执照)及_________等真实有效的身份证明。

  第五条 房屋改善

  (一)甲方应在本合同签订后_________日内对该房屋做如下改善:_________,改善房屋的费用由(□甲方/□乙方)承担。

  (二)甲方(□是/□否)允许乙方对该房屋进行装修、装饰或添置新物。装修、装饰或添置新物的范围是:_________,双方也可另行书面约定。

  第六条 租赁期限

  (一)房屋租赁期自_____年_____月_____日至______年_____月_____日,共计____年_____个月。(期限超过20年的,超过部分无效。)

  (二)租赁期满,甲方有权收回该房屋。乙方有意继续承租的,应提前_________日向甲方提出(□书面/□口头)续租要求,征得同意后甲乙双方重新签订房屋租赁合同。

  如乙方继续使用租赁房屋甲方未提出异议的,本合同继续有效,租赁期限为不定期,双方均有权随时解除合同,但应提前_________日(□书面/□口头)通知对方。

  第七条 房屋租赁合同租金

  (一)租金标准:____元/(□月/□季/□半年/□年),租金总计:____元(大写:____元)该房屋租金 ____(□年/□月)不变,自第___(□年/□月)起,双方可协商对租金进行调整。有关调整事宜由双方另行约定。

  (二)租金支付时间:_________.

  (三)租金支付方式:(□甲方直接收取/□甲方代理人直接收取/□甲方代理人为房地产经纪机构的,乙方应在_________银行开立帐户,通过该帐户支付租金,房地产经纪机构不得直接向乙方收取租金,但乙方未按期到_________银行支付租金的除外。房地产经纪机构应于本合同签订之日起3 个工作日内应将其中一份合同送交_________银行。)

  (四)甲方或其代理人收取租金后,应向乙方开具收款凭证。

  第八条 房屋租赁保证金

  (一)甲方交付该房屋时,乙方(□是/□否)向甲方支付房屋租赁保证金,具体金额为:_________元(大写:_________)

  (二)租赁期满或合同解除后,房屋租赁保证金除抵扣应由乙方承担的费用、租金、以及乙方应承担的违约赔偿责任外,剩余部分应如数返还乙方。

  第九条 房屋租赁合同其他费用

  租赁期内,与该房屋有关各项费用的承担方式为:

  (一)乙方承担(□水费/□电费/□电话费/□电视收视费/□供暖费/□燃气费/□物业管理费/□_________)等费用。乙方应保存并向甲方出示相关缴费凭据。

  (二)房屋租赁税费以及本合同中未列明的其他费用均由甲方承担。

  第十条 房屋的交付及返还

  (一)交付:甲方应于____年____月_____日前将房屋按约定条件交付给乙方。《房屋附属设施、设备清单》经双方交验签字盖章并移交房门钥匙及______后视为交付完成。

  (二)返还:租赁期满或合同解除后,乙方应返还该房屋及其附属设施。甲乙双方验收认可后在《房屋附属设施、设备清单》上签字盖章。甲乙双方应结清各自应当承担的费用。乙方添置的新物可由其自行收回,而对于乙方装饰、装修的部分,具体处理方法为(□乙方恢复原状/□乙方向甲方支付恢复原状所需费用 /□乙方放弃收回/□归甲方所有但甲方折价补偿)

  返还后对于该房屋内乙方未经甲方同意遗留的物品,甲方有权自行处置。

  第十一条 房屋及附属设施的维护

  (一)租赁期内,甲方应保障该房屋及其附属设施处于适用和安全的状态。乙方发现该房屋及其附属设施有损坏或故障时,应及时通知甲方修复。

  甲方应在接到乙方通知后的_________日内进行维修。逾期不维修的,乙方可代为维修,费用由甲方承担。因维修房屋影响乙方使用的,应相应减少租金或延长租赁期限。

  (二)对于乙方的装修、改善和增设的他物甲方不承担维修的义务。

  (三)乙方应合理使用并爱护该房屋及其附属设施。因乙方保管不当或不合理使用,致使该房屋及其附属设施发生损坏或故障的,乙方应负责维修或承担赔偿责任。如乙方拒不维修或拒不承担赔偿责任的,甲方可代为维修或购置新物,费用由乙方承担。

  (四)对于该房屋及其附属设施因自然属性或合理使用而导致的`损耗,乙方不承担责任。

  第十二条 转租

  (一)除甲乙双方另有约定以外,乙方需事先征得甲方书面同意,方可在租赁期内将该房屋部分或全部转租给他人。

  (二)乙方转租该房屋,应按规定与接受转租方订立书面转租合同,并向房屋租赁管理行政机关办理房屋租赁合同登记备案手续。

  (三)接受转租方对该房屋及其附属设施造成损坏的,应由乙方向甲方承担赔偿责任。

  第十三条 合同中所有权变动

  (一)租赁期内甲方转让该房屋的,甲方应当提前_________日书面通知乙方,乙方在同等条件下享有优先于第三人购买的权利。

  (二)租赁期内该房屋所有权发生变动的,本合同在乙方与新所有权人之间具有法律效力。

  第十四条 合同的解除

  (一)经甲乙双方协商一致,可以解除本合同。

  (二)有下列情形之一的,本合同终止,甲乙双方互不承担违约责任:

  1.该房屋因城市建设需要被依法列入房屋拆迁范围的。

  2.因地震、火灾等不可抗力致使房屋毁损、灭失或造成其他损失的。

  (三)甲方有下列情形之一的,乙方有权单方解除合同:

  1.未按约定时间交付该房屋达_________日的。

  2.交付的房屋不符合合同约定严重影响乙方使用的。

  3.不承担约定的维修义务致使乙方无法正常使用该房屋的。

  4.交付的房屋危及乙方安全或者健康的。

  5.其他:_________.

  (四)乙方有下列情形之一的,甲方有权单方解除合同,收回该房屋:

  1.不支付或者不按照约定支付租金达_________日的。

  2.欠缴各项费用达_________元的。

  3.擅自改变该房屋用途的。

  4.擅自拆改变动或损坏房屋主体结构的。

  5.擅自将该房屋转租给第三人的。

  6.利用该房屋从事违法活动的。

  7.其他:_________.

  第十五条 其他约定事项

  本合同经甲乙双方签字盖章后生效。本合同(及附件)一式______份,其中甲方执______份,乙方执______份,房屋租赁管理行政机关备案一份,_____执_______份。

  本合同生效后,双方对合同内容的变更或补充应采取书面形式,作为本合同的附件。附件与本合同具有同等的法律效力。

  出租方(甲方)(盖章)_________ 承租方(乙方)(盖章)_________

  住所:_________ 住所:_________

  证照号码:_________ 证照号码:_________

  法定代表人(签字)_________ 法定代表人(签字)_________

  出租方代理人(签字)_________ 委托代理人(签字)_________

  电话:_________ 电话:_________

  住所:_________ 住所:_________

  _________年____月____日 _________年____月____日

  签订地点:_________ 签订地点:_________

租房合同协议书4

  出 租 方: (以下简称甲方)

  联系电话:

  证件号码:

  地 址:

  承 租 方: (以下简称乙方)

  联系电话:

  证件号码:

  地 址:

  依据国家有关法律、法规和政策的规定,以北京市房屋土地管理局统一制定的《北京市房屋租赁合同》为样本,甲、乙双方在*等、自愿和协商一致的基础上,就房屋租赁事项达成一致意见,特订立本合同,供双方在履行合同*同遵守。

  一、租赁房屋的地址、范围及用途

  1、甲方将位于 的房屋租赁给乙方使用。

  2、租赁房屋的建筑面积为 *方米。租赁房屋的具体范围见租赁房屋建筑*面图。租赁房屋用途为:

  二、租赁房屋的状况

  1、甲方对租赁房屋享有完全的产权。

  2、此租赁房屋不涉及债权债务纠纷。

  3、此租赁房屋已经通过各部门的验收,具备交付使用条件。

  4、甲方交付租赁房屋应处于空置、可使用状态,所提供租赁房屋的设备和设施应处于良好的工作状态。

  三、免租期

  1、免租期是指乙方无需交纳租金而可使用租赁房屋的期间。

  2、自甲方交付该租赁房屋后 天为免租期。免租期自 年 月 日起至 年 月 日止。

  四、租赁期限

  1、租赁期限为 个月,自 年 月 日起至 年 月 日止。

  2、租赁期满,甲方有权收回全部租赁房屋及其设施,乙方应在租赁期满日或之前,保持租赁房屋设备完好的状态下交还甲方。

  3、租赁期满如乙方要求续租,须在本合同租赁期满前一个月向甲方提出申请,经甲、乙双方协商后,另行签署租赁合同。

  五、租金及支付方式

  1、房屋租金为人民币 元/月;[大写: ],

  房屋租金为人民币 元/年;[大写: ].

  2、房屋租金支付方式为押 付 , 房屋租金每 个月支付一次;此后,在每期房屋租金期满前五日支付下一期房屋租金,如乙方过期未付,须按日加租金0.5%作为滞纳金,超过十五日未付视作自动退租并按本合同违约条款规定办理。

  3、在合同有效期内,房屋租金不再调整。

  六、押金

  1、本合同签订之日起,乙方应向甲方缴付 个月房屋租金作为押金,共计人民币 元;[大写: ].

  2、本合同期满乙方如不再续租,在结清所有由乙方消耗的费用后,甲方应将押金全部退还乙方。

  七、其它费用

  1、租赁期内,租赁房屋产生的相关费用均由乙方承担(水费、电费、燃气费、宽带费、及其它消耗性费用)按物业管理机构提供的交费通知单缴付。

  2、租赁期内,电话、宽带由乙方自行报装,费用按电讯局收费单缴付。

  3、租赁期内,租赁房屋的物业管理费由 支付,取暖费由 支付。

  八、甲方的权利及义务

  1、甲方为乙方正常使用租赁房屋应协助与物业的协调工作。

  2、租赁房屋内各项设施如上下水,暖气等设施损坏,甲方有义务协助乙方与该物业管理部门联系,并及时进行维修。如未能及时处理,乙方可自行修复,其产生的费用由甲方承担(设施在使用过程中由于乙方人为原因造成的损坏其维修费用由乙方承担)。

  3、甲方在对租赁房屋设施进行维修时乙方应予以配合。

  4、租赁期满前一个月,甲方有权在提前通知乙方的情况下,在正常的工作时间内带未来承租方看房,乙方应予以配合。

  5、甲方未经乙方书面同意,不得使用乙方的商标、商号、名称等乙方的标识。

  九 、乙方的权利及义务

  1、乙方应爱护租赁房屋及其设施,如因使用不当导致损坏应负责赔偿。

  2、乙方不得使用甲方提供的租赁房屋进行违法活动,储藏违法物品或危险品。由此引发的相关责任由乙方自行承担。

  3、在租赁房屋现有的装饰和设施之外,乙方如要增加设备或其他装修须征得甲方同意其产生的费用由乙方承担。

  4、乙方应按时缴纳房屋租金及租赁房屋所产生的各项消耗费用。

  5、租赁期内,乙方不得将租赁房屋转租转借第三方。

  6、租赁期满后,如乙方在租赁期内未违反本合同约定,且在与其它承租方条件同等的前提下,享有优先承租权。

  十 、设施提供

  甲方交付乙方的租赁房屋须具备必要的公共设施,包括水、电、消防等设施。

  十一、房屋门头及广告位的使用

  甲方同意乙方对该租赁房屋门头、外墙面、门口等广告位的免费使用。甲方有责任协助乙方进行广告牌的设立。

  十二、营业执照的办理

  乙方独立向租赁房屋所在地工商行政管理局办理营业执照。甲方应予提供与租赁房屋经营有关的文件,以便顺利办理营业执照,租赁期满后乙方应及时注销或迁址营业执照。

  十三、违约及赔偿

  1、租赁期内甲方不得无故收回租赁房屋,如甲方中途将租赁房屋收回,甲方除退还剩余房屋租金及押金外,应另补偿给乙方二个月的房屋租金作为补偿金。

  2、甲方延迟交付租赁房屋,同时租期及免租期自动向后顺延。如延迟交付超过30天,乙方有权解除合同。

  3、租赁期内乙方不得无故退租,如乙方中途退租,则剩余房屋租金及押金不予退还。

  十四、租赁房屋的交还

  1、合同解除或合同期满,甲、乙双方决定不再续签的,乙方应在合同期满后或解除日将租赁房屋交还甲方。

  2、房屋内的物品须在本合同期满后或解除日清理完毕,否则视为乙方放弃所有权,由甲方全权处理。

  十五、合同的解除

  1、本合同签订后,经甲、乙双方同意并签署书面文件,本合同可以提前终止或解除。

  2、甲方如因租赁房屋的产权、债权债务纠纷或抵押等问题影响乙方正常经营的,乙方有权解除合同。

  十六、免责条款

  1、“不可抗力事件”指不能预见、无法避免且不能克服的客观情况,如:自然灾害、*行为,或社会异常现象;若一方因不可抗力事件而不能履行本合同所规定的义务,该方应在不可抗力事件发生后十五天内书面通知另一方,双方应尽其最大可能减少损失;若发生不可抗力事件,一方无需对因不能履行或损失承担责任,并且此种履行失败、迟延,不得视作对本合同的违约,声称因不可抗力事件丧失履行能力的一方应采取适当措施最大限度减少或消除不可抗力事件的影响,并在尽可能的时间内尝试恢复履行受不可抗力事件影响的义务。

  2、因上述原因而终止本合同的,房屋租金按照实际使用的时间计算,不足整月的按天计算,多退少补。

  十七、争议解决

  甲、乙双方在履行本合同过程中发生的'争议,双方应友好协商解决;协商不成,甲、乙双方均有权向房屋所在地人民法院通过诉讼解决。

  十八、其它

  1、 本合同未尽事宜,由甲、乙双方商定另行补充,本合同及一切补充条款均作为本合同组成部分,具有同等法律效力。

  2、 本合同自签字之日起生效,合同文本一式三份,甲、乙双方各执一份,中介方存档一份,以兹信守。

  十九、补充条款

  出租方(甲方): 承租方(乙方):

  授权代表: 授权代表:

  本合同于 年 月 日签于

租房合同协议书5

  出租方(甲方):

  承租方(乙方):

  根据《中华人民共和国合同法》、《*市市直行政事业单位国有资产管理暂行办法》的有关规定,经市*门批准同意,甲乙双方经认真协商,就甲方占有使用房屋对外租赁事宜签订本合同。

  一、租赁房屋地点及设施

  1、租赁地址:甲方将(地点、面积、门牌号码)租赁给乙方(用途)使用。

  2、现有装修及设施、设备情况:

  1)门窗情况:

  2)地板及墙壁装修情况:

  3)水电设施情况:

  二、租赁期限:从年月日至年月日止。

  三、租金及押金支付方式:月租金为人民币元。租金按月(年、季)结算,由乙方在月日前交付给甲方。乙方于本合同签订之日向甲方交付押金元,押金不计利息。合同期满,甲方按本合同第一条验收房屋和乙方付清全部租赁费用后,乙方无违约行为,将押金退还乙方。

  四、交付房屋期限:乙方交付押金及第一期租金后日内甲方将房屋交付给乙方。

  五、甲方责任

  1、实行本合同约定的租金标准或按政策、市场价调整的租金标准;

  2、负责对房屋进行定期检查。租赁期内屋面漏水、房屋裂缝应由甲方负责维修,承担修缮费用,以保障承租人安全和正常使用。对乙方的装修、装饰部分以及更换的玻璃门、卷闸门甲方不负有修缮的义务。

  3、如处置上述房屋,甲方应提前30日书面通知乙方,乙方应在甲方通知期限内腾空房屋交给甲方。

  4、房屋租赁期内,国家、*建设需要拆迁,双方应立即终止合同,乙方应在甲方通知期限内,腾空房屋交给甲方。甲方不承担违约责任,不负责另行解决乙方的房屋租赁问题。

  六、乙方责任

  1、乙方在租赁期间应依约及时交付租金、水电费、物业管理费。

  2、租赁期间,防火、防盗、门前五包、综合治理及安全、保卫等工作,乙方应执行有关部门规定并承担相关责任。

  3、乙方应合理使用所承租的房屋及其附属设施。如水电设施、玻璃门、卷闸门等),如因使用不当及乙方其它原因造成损坏灭失的,商铺出租合同怎么写。应立即负责修复或经济赔偿。

  4、乙方不得随意损坏房屋设施。如装修房屋需改造、改变房屋的结构,需先征得甲方书面同意后,方可实施,其费用由乙方自理。如未征得甲方同意,甲方可要求恢复原状或赔偿损失,其实劳动纠纷诉状。乙方提前解除合同或租赁期满,对改修或增扩的设施不得拆除,应保持完好,甲方不予补偿。

  5、乙方不得擅自将承租的房屋转让、转借或转租他人。

  6、租赁期间房屋的管理由乙方负责,对房屋结构出现的不安全因素乙方应及时向甲方报告,并对甲方正常的房屋检查和修缮给予协助。

  七、合同的变更、解除与终止

  1、双方可以协商变更或终止合同。

  2、甲方未尽房屋修缮义务,严重影响使用的,乙方有权解除合同。

  3、房屋租赁期间,乙方有下列行为之一的,甲方有权解除合同,收回出租房屋:

  1)未经甲方书面同意,擅自转租、转让、转借他人,以联营方式转让他人或以其它方式转让使用权的;

  2)擅自拆改结构和改变房屋用途的;

  3)损坏承租房屋,在甲方提出的合理期限内仍未修复的;

  4)利用承租房屋存放危险物品或进行违法活动的;

  5)拖欠房租累计两个月以上的或逾期未交纳按约定应当由乙方交纳的各项费用,已经给甲方造成严重损害的;

  4、租赁期满合同自然终止。

  5、租赁期满前,乙方要继续租赁的,应当在租赁期满60日前书面通知甲方。甲方在合同期满30日前向乙方正式书面答复。如同意继续租赁,则可续签租赁合同。若乙方在租赁期满60日前不尽通知义务,优先承租权消灭。

  6、租赁期间,任何一方提出解除合同,需提前三个月书面通知对方,经济损失补偿经双方协商达成一致后,签订终止合同书。在终止合同书签订前,本合同仍有效。

  八、房屋交付及收回的验收

  1、房屋交付时双方共同参与,如对装修、器物等硬件设施、附属设施有异议应当场提出。

  2、乙方应于房屋租赁期满后两日内,将承租房屋及附属设施完好地交还甲方。乙方的装饰装修部分及更换的卷闸门、玻璃门亦不得损坏。对未经同意留存的物品,甲方有权处置。

  九、甲方违约责任

  1、未按时交付房屋供乙方使用,每逾期一日应向乙方支付原日租金5倍的`违约金。

  2、违反本合同约定提前收回房屋的,应按本合同年度租金总额20%向乙方支付违约金。

  十、乙方违约责任

  1、未按时交付租金及水电费用、物业管理费用的,应如数补交,每逾期一日,应按所欠费用总额的千分之五支付甲方违约金。如因乙方未按时交纳前述费用造成停水停电的,由乙方承担责任。

  2、租赁期间,乙方有本合同第七条第3项行为之一的,甲方有权解除合同,收回该房屋,已收取的押金不予退还。乙方应按照本合同年度租金总额的20%向甲方支付违约金。若支付的违约金不足弥补甲方损失,孙旭权律师成功代理杭州某装饰公司诉陈某房屋(厂房)租赁合同案。乙方还应进行相应赔偿。

  3、在租赁期间,乙方未经甲方同意,中途擅自退租的,甲方已收取的押金不予退还。乙方应该按本合同年度租金总额20%向甲方支付违约金。若支付的违约金不足弥补甲方损失的,还应进行相应赔偿。

  4、租赁期满,乙方逾期归还房屋的,则每逾期一日应向甲方支付原日租金5倍的违约金。乙方还应承担因逾期归还给甲方造成的损失。

  十一、免责条件

  1、因不可抗力原因致使本合同不能继续履行或造成的损失,甲、乙双方互不承担责任。

  2、因国家政策、国家建设需要拆除或改造已租赁的房屋,使甲、乙双方造成的损失的,互不承担责任。

  3、因上述第1、2项原因而终止合同的,租金按照实际使用的时间计算,不足整月的按天数计算,多退少补。

  4、不可抗力系指不能预见、不能避免、不能克服的客观情况。

  十二、未尽事宜,双方协商解决。

  十三、争议解决:由甲、乙双方协商解决或诉讼解决。

  十四、其他约定事项

  十五、本合同自双方签字盖章后生效。本合同一式叁份,由甲方、乙方、鉴证方各执一份,具有同等法律效力。

  甲方(签章):乙方(签字签章):

  法定代表人:法定代表人:

  委托代理人:委托代理人:

  鉴证方:资产所有权代表(签章):

  年月日

租房合同协议书6

  出租方(以下简称甲方):___________身份证:_________________________

  承租方(以下简称乙方):___________身份证:_________________________

  甲、乙双方通过友好协商,就房屋租赁事宜达成协议如下:

  一、租赁地点及设施

  1.租赁地址:_________________________;房型规格_____________;居住面积_____________*方米;

  2.室内附属设施:____________________________________________

  A:电器:____________________________________________________

  B:家具:____________________________________________________

  二、租用期限及其约定

  1.租用期限:甲方同意乙方租用_____年;自_____年_____月_____日起至_____年_____月_____日;

  2.房屋租金:每月_____元人民币;

  3.付款方式:按_____支付,另付押金_____元,租房终止,甲方验收无误后,将押金退还乙方,不计利息。第一次付款计_____元人民币;

  4.租赁期内的水、电、煤气、电话、有线电视、卫生治安费由乙方支付,物业管理,房屋修缮等费用由甲方支付;

  5.租用期内,乙方有下列情形之一的甲方可以终止合同,收回房屋使用权、乙方需担全部责任,并赔偿甲方损失:

  (1)乙方擅自将房屋转租、转让或转借的;

  (2)乙方利用承租房屋进行非法活动损害公共利益的;

  (3)乙方无故拖欠房屋租金达_____天;

  (4)连续三个月不付所有费用的。

  三、双方责任及义务

  1.乙方须按时交纳水、电、煤、电话等费用,并务必将以上费用帐单交给甲方,甲方须监督检查以上费用;

  2.无论在任何情况下,乙方都不能将押金转换为房屋租金;

  3.在租用期内,甲方必须确保乙方的正常居住,不得将乙方租用的房屋转租(卖)给任何第三者;或在租赁期内房租加价;

  4.租用期满后,乙方如需继续使用,应提前一个月提出,甲方可根据实际情况,在同等条件下给予优先;

  5.在租赁期内,甲、乙双方如有一方有特殊情况需解除协议的,必须提前一个月通知对方,协商后解除本协议;

  6.乙方入住该物业应保持周围环境整洁做好防火防盗工作,如发生事故乙方应负全部责任;

  7.乙方不得擅自改变室内结构,并爱惜使用室内设施,若人为损坏的将给予甲方相应赔偿;如发生自然损坏,应及时通知甲方,并配合甲方及时给予修复。

  四、其它未尽事宜,由甲乙双方协商解决,协商不成按有关现行法规办理或提交有关仲裁机关进行仲裁。

  本协议一式三份,甲、乙双方各执一份,签字后即行生效。

  五、其它说明:(如:入住时的水电煤字数。)_______________________________

  甲方(签章):____________乙方(签章):____________

  电话:__________________电话:__________________

  _________年______月_____日


建筑合同协议书 (菁华6篇)(扩展7)

——股份合同协议书 (菁华6篇)

股份合同协议书1

  甲方:

  乙方:

  甲乙双方为确保实现各自目的,明确双方权利义务,经充分协商,在*等自愿的基础上,就合作建房事宜达成如下协议:

  一、双方同意由甲方提供建房土地,乙方提供建房资金,在乐安县城毕力路合作新建房屋。

  二、甲方提供的建房土地为甲方所有,座落在毕力路57号的老房所在土地及该房周边原属甲方使用的土地。

  三、乙方提供的建房资金为新建房屋所需的全部资金及税费。包括建筑材料购买款、施工人员劳务报酬费、城建规划费、画图费、图纸盖章手续费、危房鉴定费、水电安装费及施工期间水电费,白蚂蚁防治费、建筑营业税等相关一切税费。

  四、乙方在建房开工前应向甲方交纳履约保证金260000万,待房屋建到三楼时,甲方将该款全部退还给乙方。

  五、对新建房屋的要求:

  1、新房的后墙距围墙为1。6米。

  2、墙基为沉井,框架到屋顶。

  3、新屋楼层为六层,力争七层,每层三套住房。

  4、新房共建三个单元,每个单元占地面积占地___*方米,包括阳台在内为____*方米左右。

  5、新房屋高内空为三米。

  6、新房内外墙面打好粉刷。

  7、每个窗户应安铝合金窗,每套安装一个防盗门,厨房,卫生间,阳台均安装进排水管道,楼面及各个房间,厨房,卫生间,阳台应安装进出电线管。

  8、顶屋应建隔热层。

  六、新建图纸设计由甲乙双方和设计人员共同设计,乙方必须按图施工,如需改变图纸设计,必须由甲方双方共同协商,任何一方不得单方改变图纸设计。

  七、建房期间,甲方应委派一名泥工参与施工,乙方不得拒绝和为难。

  八、为确保建房工程质量,乙方在施工期间必须做到:

  1、按图施工;

  2、严禁偷工减料;

  3、建筑材料必须是正规厂家生产的合格产品,不能以旧充新,以次充好。其中水泥应在万年青、海螺、玉华三种水泥择其一,标号不得低于425。

  4、聘请一名专业质检监理员负责工程质量,监理人员报酬由甲乙双方各负50%。

  九、建房开工时间为20xx年5月中旬,竣工时间为20xx年12月31日前,如因特殊情况不能按期竣工,乙方应及时告知甲方,有情况,经甲方同意工期可以顺延。

  十、建房期间,如发生工伤事故,一切责任和费用全部由乙方承担,甲方不承担任何责任和费用。

  十一、新房两面的护坡由乙方负责,所需费用由乙方承担。

  十二、乙方必须按《建房工程质量管理条例》的规定,验收合格,承担新房的工程质量保修责任。为确保房屋质量,房屋竣工后两年内新房未出现质量问题,甲方则于20xx年元月开始分割土地使用权,办理分割后的土地使用证。如在竣工验收合格后两年内出现质量问题,乙方应及时进行维修,土地使用权分割期限从维修合格后重新计算。 十三、若因建房超高被罚款,其罚款由甲乙双方各承担50%。 十四、新屋建成后,甲乙双方各得50%的房屋,具体分配方案为:

  1、三个单元,两头的两个单元各拿一个单元,中间一个单元楼,楼层数为1、3、5和2、4、6两部分,双方各拿一部分。

  2、对东西单元楼*分分别作价,东单元房屋_____元,西单元房屋每*方米_____元。

  3、采用抓阄的方法以其确定东西两单元和中间单元楼层的归属。

  4、抓阄确定房屋权属后,两部分房屋的'差价部分按每*方米____元。

  5、若建七层,中间单元的第七层售完后,甲乙双方各得房价的50%。

十五、新房建成竣工后,乙方应及时通知甲方并共同委托质监部门进行验收。因验收发生的一切费用由乙方承担。

  十六、建房所需各种手续的办理,以甲方为主,乙方协助。

  十七、新房建成后需办理的房产证,土地使用证由双方各自办理,办理费用由双方各自负担。

  十八、甲乙双方任何一方违反本协议,均应向对方支付违约金10万元,若因违约行为所造成的对方损失,违约方应赔偿对方全部经济损失。

  十九、本协议如有未尽事宜,双方可另行协商,并签订补充协议,补充协议具有同等法律效力。

  二十、本协议一式二份,双方各执一份,自双方签订之间起生效。双方应严格遵守,不得违反。

  甲方(签字):

  乙方(签字):

  年月日

股份合同协议书2

  合伙人(甲):姓名__,性别___,年龄_____,住址_______________身份证号码________________,联系电话______________

  合伙人(乙):姓名_______,性别___,年龄_____,住址_____________身份证号码________________,联系电话_______________

  合伙人(丙):姓名_______,性别___,年龄_____,住址_______________身份证号码________________,联系电话________________

  合伙人(丁):姓名_______,性别___,年龄_____,住址_______________身份证号码_______________,联系电话________________

  第一条、合伙宗旨

  本着资源共享,优势互补,友好协商,按股分红,共担风险,体现公*的合伙宗旨,为一个合伙人大家认可的项目,努力去创造共同的事业。

  第二条、合伙经营项目和范围

  项目为______牌照明产品,由此成立照明事业部,包括产品引进、品牌定位、招商推广,合作范围:所有区域各种渠道合作。

  第三条、合伙期限

  合伙期限为______年,自______年____月____日起,至____年_____月___日止。期满后如有机会继续合作,相关事宜另行协商。

  第四条、股份比例、方式

  1、______(甲姓名),以______品牌入股,无需出资,占______%股份;______(乙姓名),占______%股份;______(丙姓名),占20%股份;______(丁姓名),占______%股份。

  2、如果照明事业部需要合伙人出资,则由乙、丙、丁三人*均分担。

  3、本合伙出资合伙期间各合伙人的出资为合伙企业的共有财产,不得随意请求分割,合伙终止后,各合伙人的出资仍为个人所有,至时予以返还。

  第五条、盈余分配与债务承担

  1、盈余分配,以财务为依据,年终决算以后按股分红。

  2、债务承担:合伙债务先由合伙的共有公司财产偿还,当公司财产不足清偿时,以各合伙人的出资股份为据,按比例承担。

  第六条、入伙、退伙,出资的转让

  1、入伙

  ①需遵守公司章程并承认本合同;

  ②需经全体合伙人同意;

  ③执行合同规定的权利义务。

  2、退伙

  ①合作五年之内不得任何理由退伙;

  ②除有不可抗拒的理由方可退伙;

  ③不得在合伙不利时退伙;

  ④退伙需提前____月告知其他合伙人并经全体合伙人同意;

  ⑤退伙后以退伙时的财产状况进行结算;

  ⑥未经合同人同意而自行退伙给合伙造成损失的,应进行赔偿。

  3、出资的转让

  ①合作期满五年后,允许合伙人转让自己的出资;

  ②转让时合伙人有优先受让权,如转让合伙人以外的第三人,需经其他合伙人同意,否则以退伙对待转让人。

  第七条、合作形式、合伙负责人及其他合伙人的权利

  1、合作形式

  ①______品牌授权为10年,合作期内不得以任何理由收回,期满后根据合作意愿再决定合作模式;

  ②设立独立公共账户、独立财务系统、独立订单系统、费用开支独立核算;

  ③______事业部,销售目标第一年1000万,毛利润25%—50%,净利润15%——20%;销售目标前五年递增100%,后五年递增50%。

  2、________为合伙负责人。其权限是:

  ①代表公司对外开展业务,订立合同;

  ②对合伙事业进行日常管理;

  ③出售合伙的产品(货物),购进常用货物;

  ④每月销售情况、网点开发、费用支出、发货、库存、实际盈利等相关数据通报各合伙人;

  ⑤支付合伙债务。

  3、____________为品牌营运负责人,其主要负责:

  ①照明产品的种类引进、供应商的选择;

  ②品牌策划、定位、招商等。

  4、其他合伙人的权利:

  ①参予合伙事业的管理;

  ②听取合伙负责人开展业务情况的报告;

  ③检查合伙帐册及经营情况;

  ④共同决定合伙重大事项。

  第八条、禁止行为

  1、未经全体合伙人同意,禁止任何合伙人私自以合伙名义开展业务活动;如其业务获得利益归合伙,造成损失按实际损失赔偿。

  2、禁止合伙人经营与合伙竞争的业务。

  3、禁止合伙人再加入其他类似项目合伙。

  4、如合伙人违反上述各条,应按合伙实际损失赔偿。劝阻不听者可由全体合伙人决定除名。

  第九条合伙的终止及终止后的事项

  1、合伙因以下事由之一得终止

  ①合伙期届满;

  ②全体合伙人同意终止合伙关系;

  ③合伙事业违反法律被撤销;

  ④法院根据有关当事人请求判决解散。

  2、合伙终止后的事项

  ①即行推举清算人,并邀请____________中间人(或公证员)参与清算;

  ②清算后如有盈余,则按收取债权、清偿债务、返还出资、按比例分配剩余财产的顺序进行。固定资产和不可分物,可作价卖给合伙人或第三人,其价款参与分配;

  ③清算后如有亏损,不论合伙人出资多少,先以合伙共同财产偿还,合伙财产不足清偿的部分,由合伙人按出资比例承担。

  第十条、纠纷的解决

  合伙人之间如发生纠纷,应共同协商,本着有利于合伙事业发展的原则予以解决。如协商不成,可以诉诸法院。

  第十一条、合同自订之日起生效并开始营业。

  第十二条、本合同如有未尽事宜,应由合伙人集体讨论补充或修改。补充和修改的内容与本合同具有同等效力。

  第十三条、本合同正本一式____份,合伙人各执一份,送____存档一份。

  合伙人签字:_____________

  ____年____月____日

股份合同协议书3

  甲方:_______

  身份证号:_______

  居住地址:_______

  乙方:_______

  注册地址:_______

  法定代表人:_______

  XXXX有限公司(以下简称公司)于_______年_______月_______日在深圳市成立,注册资本为人民币_______元,其中,甲方持有公司股份_______股,占_______股份。

  公司股权结构如下表所示:

  甲方愿意将其中_______股转让给乙方,乙方愿意受让。现甲乙双方根据《中华人民共和国公司法》和《中华人民共和国合同法》的规定,经协商一致,就转让股份事宜,达成如下协议:

  一、股份转让的价格及转让款的支付期限和方式:

  1、甲方将其所持公司_______股,以每股_______元的价格,共计人民币_______元的价格转让给乙方。

  2、本协议签订之日起五个工作日内,乙方应按前款规定的币种和金额向甲方指定的的账户。

  3、因股权转让所产生的所有税费,由交易双方按有关法律法规各自承担。

  二、甲方保证对其拟转让给乙方的股份拥有完全处分权,保证该股份没有设定质押,保证股份未被查封,并免遭第三人追索,否则甲方应当承担由此引起的一切经济和法律责任。

  三、有关公司盈亏(含债权债务)的分担:

  1、本协议书生效后,乙方按受让股份的比例分享公司的利润,分担相应的风险及亏损。

  2、如因甲方在签订本协议书时,未如实告知乙方有关公司在股份转让前所负债务,致使乙方在成为公司的股东后遭受损失的,乙方有权向甲方追偿。

  四、违约责任:

  1、本协议书一经生效,双方必须自觉履行,任何一方未按协议书的规定全面履行义务,应当依照法律和本协议书的规定承担责任。

  2、如乙方不能按期支付股份转让款,每逾期一天,应向甲方支付逾期部分转让款的万分之一的违约金。如因乙方违约给甲方造成损失,乙方支付的违约金金额低于实际损失的,乙方必须另予以补偿。

  3、如由于甲方的原因,致使乙方不能如期办理变更登记,或者严重影响乙方实现订立本协议书的目的,甲方应按照乙方已经支付的转让款每日万分之一向乙方支付违约金。如因甲方违约给乙方造成损失,甲方支付的违约金金额低于实际损失的,甲方必须另予以补偿;

  4、如乙方未按本协议第一条规定,在规定时间内配合甲方解除共管手续,每逾期解除一天,则乙方按转让款金额每日万分之一支付赔偿金。

  五、协议书的变更或解除:

  甲乙双方经协商一致,可以变更或解除本协议书。经协商变更或解除本协议书的,双方应另签订变更或解除协议书。

  六、有关费用的负担:

  在本次股份转让过程中发生的有关费用(如鉴证或公证、评估或审计、工商变更登记等费用),由甲方承担。

  七、争议解决方式:

  因本协议产生的或与本协议有关的任何争议,应由各方友好协商解决,协商不成时,由*国际经济贸易仲裁委员会(“贸仲委”)按照申请仲裁时适用的贸仲委仲裁规则裁决。仲裁裁决是终局的,对各方均有约束力。

  八、生效条件:

  本协议书经甲乙双方签字后生效。双方应于协议书生效后依法向工商行政管理机关办理变更登记手续。

  九、本协议书一式五份,甲乙双方各执一份,公司留存一份,其余报有关部门,具有同等法律效力。

  转让方:_______受让方:_______

  _______年_______月_______日

股份合同协议书4

  甲方:

  乙方:

  甲乙双方本着精诚合作,*等互利的原则,经友好协商,就湖南吉首市中铁集团·世纪山水工程总承包项目合作事宜,达成如下,双方共同遵守。

  第一条:涉及的工程

  一、工程名称:湖南吉首市中铁集团·世纪山水建设工程

  二、工程地址:吉首市*旁边

  三、主体工程概况:中铁集团·世纪山水分六期开发,第一期为九栋11层,18层的小高层等。

  四、建筑面积:第一期约5.5万*米

  五、工程承包范围及内容:土建、安装(水、电、弱电、通讯、消防、室外附属总体、绿化、小区道路、空调安装、电梯设备安装等)室内外装饰装修。

  六、承包方式:包工包料

  第二条:甲方转让给乙方的股份为湖南省吉首市中铁集团·世纪山水建设工程合作项目,转让股份为总工程项目15%的股份(即甲方50%的股份),同时为了维护双方的合法权益,乙方一次性向甲方交纳转让股金人民币壹佰万元整。

  第三条:自合作协议签字生效起,甲方有义务及时告知乙方工程项目的一切进展情况,并对乙方的股金及收益负责,乙方收益和甲方同步获取,如出现意外等不可抗拒的因素,致使本项目出现亏损等负债情况,甲、乙双方按本项目股份50%的风险承担。

  第四条:本协议一式贰份,甲、乙双方各执一份,双方签字后生效,本协议均具有同等法律效力。

  第五条:本协议中未尽事宜,双方协商解决。并另行补充协议。

  甲方:(签字)

  乙方:(签字)

  身份证号码:

  身份证号码:

  年 月 日

股份合同协议书5

  经发都时尚设计股东友好协商,本店长期*等合作,相互信任,互利互惠的原则,为创造良好的经营,达成以下协议:

  一:为了本店的发展壮大,充分利用各合伙人广泛的资源优势和发展各合伙人相关能力,实现资源共享,优化组合,共同完成多赢的局面。

  二:本合伙期限为——年自——年——月——日至——年——月——日为止。

  合伙人——以现金出资,共计人民币——元整。

  合伙人——以现金出资,共计人民币——元整。

  合伙人——以现金出资,共计人民币——元整。

  共计投资——元整。

  三:合伙期间各合伙人的出资为共有财产,不得随意请求分割,合伙终止后各合伙人的住资为个人所有居时予以返还。合同期间如有股东强行退股则只能予以返还30/100投资资金。

  四:所有合伙人都有权参与合伙事业的管理,共同决定合伙重大事项。

  五:合伙人之间如发生纠纷,应共同协商,本店有利于合伙事业发展的原则予以解决,如协商不成可以诉诸法院。

  六:如本店经营得利欲扩大规模《开分店》本店股东优先参与入股事宜。店内股东当遵循店内负责人人员调动与安排,不得自主选择从事,另股东股份在从业期间股份股权不的得随意谦让他人。

  七:当本店事业稳定,人员充足则各股东可离店从事各自事业本店不予负责,另当本店员工不足事业处上升期间各股东不得擅离本店,如强行离开致使合伙造成损失的应予以赔偿。

  八:本店从业期间如本店发生重大事故或因工作失误造成店内重大损失当由店内股东共同负责。

  九:盈余分配,以出资额为依据,按比例分配。合伙债务先由合伙财产偿还,合伙财产不足偿还时以各合伙人的资额为倨按比例承担。

  十:本合同如有未尽事宜应由合伙人集体讨论补充或修改,补充和修改的内容与本合同具有同等效力。

  本合同合伙人各执一份,签署立即生效。

  合伙人————合伙人————合伙人————合伙人————

  合伙人————合伙人————合伙人————

  年——月——日

股份合同协议书6

  合伙人(甲方):身份证号:

  合伙人(乙方):身份证号:

  合伙人(丙方):身份证号:

  鉴于甲、乙、丙三方同意,共同出资经营而缔结本协议,当事人一致同意根据下列条款组建合伙。

  第一条组织形式、名称、经营场所、合伙期限、经营范围

  1、组织形式:合伙人根据相关规定组建合伙。

  2、经营名称:全体合伙人以名义从事经营。

  3、经营场所:全体合伙人的主要经营场所位于非因下列原因,不得提前终止:

  (1)提前达到本协议预期的目的;

  (2)全体合伙人一致同意提前终止。

  4、经营范围;全体合伙人共同从事、等项经营活动。

  第二条出资

  1、甲、乙、丙三方各出资人民币元,出资总额人民币________元,出资人姓名、出资种类、价值量(以人民币为单位)、占出资总额的百分比在合伙关系存续期间,为了扩大经营规模而有必要追回投资时,各合伙人自接到通知后日内,按上表所列的比例追回出资数额。以上出资为合伙人共有财产。

  2、合伙人除参与盈余分配外,不得因出资而要求其他报酬。

  3、合伙人的股权不得转让于本协议当事人以外的其他人。

  4、合伙人退伙时按退伙时的财产状况,根据本协议载明的出资比例和退伙人是否履行追回投资的义务返还出资。不能用实物返还的,应当允许折价返还现金。

  5、退伙人出卖已返还的财产时,本协议当事人在同等条件下有优先购买的权利。

  第三条盈余分配

  1、盈余是指每一会计年度内的营业总收入减去成本,并按营业总收入的____%,提前后备基金后的纯利润。

  2、本协议当事人均享有参加盈余分配的权利。

  3、合伙人在分配方案公布之后,实施之前,可对分配方案和帐目进行审核,任何人对分配方案持有异议,应由合伙人全体会议讨论裁决。

  第四条合伙事务的经营管理

  1、合伙事务由全体合伙人共同参与。若有争议,依半数以上的主导意见决定。

  2、在合伙事务范围内,每一合伙人(或合伙负责人)都可以代表全体合伙人对外开展业务,每一合伙人(或合伙负责人)在经营业务范围内的活动由全体合伙人负责。

  3、合伙人处理合伙事务应像对待本人的事务一样慎重。

  4、合伙人处理合伙事务的劳动报酬由内部工作承包合同规定,合伙人不得以任何形式从经营体内索取回扣。

  5、合伙人有权查阅帐簿,主管财会的合伙人不得拒绝。

  第五条合伙债务的分担

  1、合伙人按本协议第三条第二款所定的盈余分配比例(或出资比例)分组合伙债务,合伙人接到履行债务通知后应于____日之内,将各自所应分担的份额,交给主管财会的合伙人。

  2、新的合伙人对他加入合伙前的合伙债务应按核定的出资比例和盈余分配比例分担清偿(或不分担清偿义务);退伙人对退伙时已存在的合伙债务,不论到期与否,都应承担清偿义务。

  第六条入伙与退伙

  1、接纳新的合伙人须由本协议当事人一致同意。

  2、合伙人在本协议存续期间不得声明退伙,但出现下列情形除外:

  (1)本协议第一条

  第三款所列的提前终止原因;

  (2)合伙经营连续在_____月内出现亏损;

  或者用下列规定:

  合伙人可以声明退伙,但在退伙前一个月应以书面形式向其他合伙人转达退伙意向。

  3、退伙时按本协议第七条规定进行清算。

  第七条合伙的终止

  1、无论合伙关系因何种原因终止,都应即时向全体合伙人公布资产情况。

  2、终止时的清算程序如下:

  (1)清偿合伙债务;

  (2)结清未付工资;

  (3)返还出资;

  (4)分配盈余。

  第八条其他

  1、本协议一式三份,甲、乙、丙方各执一份,具有同等法律效力,签字生效。

  2、经协商一致,合伙人可以修改本协议对未尽事宜进行补充。

  甲方签字:

  乙方签字:

  丙方签字:

  ____年____月____日


建筑合同协议书 (菁华6篇)(扩展8)

——合作建筑协议书

合作建筑协议书

  在不断进步的社会中,协议的使用频率呈上升趋势,签订协议可以保障自身的权益不被侵害。写协议需要注意哪些问题呢?下面是小编收集整理的合作建筑协议书,希望能够帮助到大家。

  甲方:__________

  住址:__________

  法定代表人:__________

  联系电话:__________

  传真:__________

  乙方:__________

  住址:__________

  法定代表人:__________

  联系电话:__________

  传真:__________

  甲乙双方经友好协商,甲方自愿以自有宅基地使用权与乙方共同合作建房。经充分协商,达成如下协议:

  第一条 房屋和宅基地的有关情况

  1、坐落:本协议房屋(宅基地)位于__________市。

  2、来源:本协议宅基地是__________市__________区/村同意为甲方享有使用权的宅基地,甲方已取得《集体土地建设用地使用证》和《房屋所有权证》。

  3、房屋和宅基地现状(拆建前):用地面积约__________㎡,建筑基底面积约__________㎡,建筑面积约__________㎡,房屋老旧,外墙斑驳,需要拆旧建新。

  第二条 合作方式

  第三条 建房资金

  建房资金全部由乙方提供,以实际发生金额为准。

  第四条 房屋的分配及相关权利房屋建成后,房屋面积及楼层位置作如下分配:

  1、建成后的房屋中,第__________层、第__________层、第__________层的房屋(合计建筑面积约__________㎡)的产权归甲方所有。第__________层、第__________层、第__________层、第__________层的房屋(建筑面积约__________㎡)的产权归乙方及其他出资方分配享有。其中,第__________层__________套面积约__________㎡的房屋产权归__________所有。

  2、本协议项下房屋属永久性居住房(按法律规定年限处理),合作各方有权不经同意、不需通知即自行处置各自名下的房屋,包括但不限于自用、出租、转让、赠与等,各方的继承人有权继承各自名下的房屋。以上处分、继承等事项的办理如需甲方协助的,甲方应提供必要的协助和配合,但甲方不承担所需的一切费用。

  3、甲乙双方对所分得房屋的使用、出租、转让、赠与、继承等所产生的法律责任,由该方自行承担。

  4、各方分得的房屋如果被**拆除而没有补偿的,各方自行承担风险和损失,各方对此表示清楚且无异议。

  第五条 房屋拆迁改造或征收(征用)等有关补偿的处理本协议房屋如因拆迁改造或征收(征用)或其他原因而有补偿的,补偿所得的'资金或房屋或其他实物,由甲乙双方及其他出资方按“房屋面积比例”享有和分配。如有面积差异,则以实际测量为准。本协议房屋如因拆迁改造或征收(征用)或其他原因而有补偿,而相关补偿业经甲方名义取得的,甲方应在取得补偿款后10个工作日内按乙方应得的补偿额(按房屋面积比例计算)交付给乙方。甲方逾期交付的,每逾期一天,甲方需按应交付的补偿总额的__________‰向乙方支付违约金。如果甲方违反以上约定,导致乙方无法顺利得到相关补偿,或甲方逾期支付相关补偿超过60天且乙方终止合同的,甲方除需返还乙方投资总额外(如甲乙双方对乙方投资总额无法达成一致,则按建房时的建造和装修成本计算,下同),还需按所建房屋违约时的市场价值的两倍向乙方支付违约金。

  第六条 甲乙双方的责任

  甲方责任

  1、甲方保证其所提供的房屋及宅基地使用权为其享有,甲方拥有合法、完全的处分权,并提供该房屋及宅基地属甲方享有的村委会或相关单位出具的证明文件和其他有关资料。

  2、甲方负责办理建房的相关手续,负责协调与建房有关单位的关系,并处理好周边、邻里关系,确保_____的顺利完成。

  3、如果本协议项下房屋的房地产权登记确权到乙方名下的条件成熟,甲方应无条件配合乙方办理产权登记手续(办证相关费用按房屋面积比例由各方分担)。

  4、甲方应保证其配偶、子女及其继承人对本次合作建房、该房屋和宅基地的权属变更等事宜知情且无异议。

  5、甲方保证该房屋及宅基地没有转让、赠与、出租给任何第三人,也不存在其他权利限制。若因该房屋及宅基地的权属等问题发生争议,甲方负责解决并承担一切经济和法律责任,由此给乙方及相关出资方造成损失的,甲方须负责赔偿。

  6、本协议签订后,甲方不得拒绝提供该房屋及宅基地,不得将约定归乙方的房屋及宅基地转让、抵押、出租、赠与他人。

  7、如果甲方违反本协议约定,导致乙方无法实现合同目的或协议被终止、解除,甲方除需返还乙方投资总额外,还需按所建房屋违约时的市场价值的两倍向乙方支付违约金。本协议其他条款对甲方违约责任已有特别约定的,从其约定。

  乙方责任

  1、负责与其他出资方筹备和投入建房资金。

  2、负责组织房屋的拆除、设计、施工建设,工期为__________个月。

  3、负责所建房屋的质量和施工安全。

  4、负责房屋的装修工作。

  5、如果乙方中途退出合作建房,则乙方所投入的全部资金及建筑物归甲方所有。

  第七条 其他事项

  1、因本协议引起或与本协议有关的争议,双方应友好协商并签订补充协议解决。协议不成,双方均有权向房屋所在地的人民法院起诉。

  2、因违约引起诉讼,违约方除承担违约责任外,还需承担守约方因提起诉讼所发生的诉讼费、保全费、_____、调查费、评估鉴定费等相关费用。

  3、本协议主文共__________页。本协议一式__________份,甲方执__________份,乙方执__________份,见证律师存__________份,具有同等法律效力。本协议自甲乙双方签字之日起生效。

  甲方:__________

  法定代表人签字:__________

  签约时间:___________年___________月___________日

  乙方:__________

  法定代表人签字:__________

  签约时间:___________年___________月___________日

相关词条