货物买卖合同菁选

货物买卖合同范本

　　随着时间的推移，合同起到的作用越来越大，签订合同可以使我们的合法权益得到法律的保障。你所见过的合同是什么样的呢？以下是小编帮大家整理的货物买卖合同范本，仅供参考，欢迎大家阅读。

货物买卖合同范本1

　　需方(甲方)： 合同编号：

　　供方(乙方)： 签订日期：

　　为了明确甲乙双方得责任和义务，使双方有关 购销业务能够健康有序得发展，经双方共同磋商，特定立下列条款，以资共同恪守。

　　一、购销货物名称： 。

　　二、质量要求

　　按乙方企业标准，或以甲乙双方共同封存发样品为准。

　　三、订货约定

　　1、甲方需要购货时，需提前十天以上下订单，每次订货先以电话商议或与业务负责人面谈，然后由甲方或乙方业务负责人将订货单传给乙方销售部。每次可订一车或数车生产计划。

　　2、每次订单甲方必须明确规格型号、价格数量、发货日期等经双方确认后方可有效。并与本合同具有同等得法律效力。

　　3、如甲方需要变动货物得规格、数量及送货日期，必须在乙方未生产之前补发传真给乙方，否则甲方必须按原订单收货。

　　4、如乙方因发生不可抗力因素得影响(如：大型设备损坏、自然灾害等)，造成停产等情况，使货物不能按时送达的，乙方应及时把信息通知甲方。

　　5、按约定甲方未能按时支付货款时，乙方有权拒付尚未交付或下批次发货物，甲方因此造成得损失，乙方不承担任何责任。

　　6、每次订货时得订单作为该合同得附件，与该合同具有同等法律效力。

　　四、货物交割得相关规定

　　1、运输方式：汽车运输，运费由

　　2、交货地点：

　　3、货物到达甲方，由甲方负责卸车，卸车费用及各种责任全部由甲方承担。

　　4、甲方收货后必须要在乙方销售回执单上签字、盖章，以证明货已收到。

　　5、甲方收到发票后必须在乙方销售回执单上签字说明以证明发票已收到。

　　五、验收标准及异议提出期限

　　1、验收标准及方法以本合同第二条为准，提出质量异议期限为收货天，约定期限内无异议，视为产品合格。

　　2、合格损耗标准及计算方法：每顿±2公斤。

　　六、结算方式等约定

　　1、标得物所有权及风险自交付时起转移，但甲方为履行支付价款义务的，标得物所有权属于乙方所有。

　　2、结算方式：

　　3、结算期限：

　　七、违约责任及合同纠纷得解决方式

　　1、违约责任：由违约方按违约部分的20%支付违约金。

　　2、合同纠纷的解决方式：由双方协商解决，协商不成由乙方所在地法院管辖。

　　八、本合同一式二份，甲乙双方各执一份，自双方签字或盖章后生效。本合同未尽事宜待双方再行协商后予以补充，补充约定与本合同具有同等法律效力。

　　九、其它约定事宜：

　　甲方(公章)：_________ 乙方(公章)：_________

　　法定代表人(签字)：_________ 法定代表人(签字)：_________

　　_________年____月____日 _________年____月____日

货物买卖合同范本2

　　买方：_________（下称甲方）

　　地址：_________

　　邮编：_________

　　电话：_________

　　传真：_________

　　电子邮箱：_________

　　卖方：_________（下称乙方）

　　地址：_________

　　邮编：_________

　　电话：_________

　　传真：_________

　　电子邮箱：_________

　　甲乙双方经充分协商，本着自愿及*等互利的原则，订立本合同。

　　第一条名称、品种、规格和质量

　　1、名称：_________

　　2、品种：_________

　　3、规格：_________（应注明产品的牌号或商标）。

　　4、质量，按下列第_________项执行：

　　（1）按照_________标准执行（须注明按国家标准或部颁或企业具体标准，如标准代号、编号和标准名称等）。

　　（2）按样本，样本作为合同的附件（应注明样本封存及保管方式，附件略）。

　　（3）按双方商定要求执行，具体为：_________（应具体约定产品质量要求）。

　　第二条数量和计量单位、计量方法

　　1、数量：_________。

　　2、计量单位和方法：_________。

　　3、交货数量的正负尾差、合理磅差和在途自然增（减）量规定及计算方法：_________。

　　第三条包装方式和包装品的处理

　　_________（应尽可能注明所采用的包装标准是否国家或主管部门标准，自行约定包装标准应具体可行，包装材料由谁供应，包装费用的负担）。

　　第四条交货方式

　　1、交货时间：_________。

　　2、交货地点：_________。

　　3、运输方式：_________（注明由谁负责代办运输）。

　　4、保险：_________（按情况约定由谁负责投保并具体规定投保金额和投保险种）。

　　5、与买卖相关的单证的转移：_________。

　　第五条验收

　　1、验收时间：

　　_________。

　　2、验收方法：

　　_________（如采用抽样检验，应注明抽样标准或方法和比例）；

　　3、验收标准：

　　_________；

　　4、由谁负责验收和试验：

　　_________；

　　5、验收如发生争议，由_________检验机构按_________检验标准和方法，对产品进行检验。

　　第六条价格与货款支付

　　1、单价：_________；总价：_________（明确币种及大写）。

　　2、货款支付：

　　货款的支付时间：_________；

　　货款的支付方式：_________；

　　运杂费和其它费用的支付时间及方式：_________。

　　3、预付货款：_________（根据需要决定是否需要预付货款及金额、预付时间）。

　　第七条提出异议的时间和方法

　　1、甲方在验收中如发现货物的品种、型号、规格、花色和质量不合规定或约定，应在妥善保管货物的同时，自收到货物后_________日内向乙方提出书面异议；在异议期间，甲方有权拒付不符合合同规定部分的货款。甲方未及时提出异议或者自收到货物之日起_________日内未通知乙方的，视为货物合乎规定。

　　2、甲方因使用、保管、保养不善等造成产品质量下降的，不得提出异议。

　　3、乙方在接到甲方书面异议后，应在_________日内负责处理并通知甲方处理情况，否则，即视为默认甲方提出的异议和处理意见。

　　第八条声明及保证

　　甲方：

　　1、甲方为一家依法设立并合法存续的企业，有权签署并有能力履行本合同。

　　2、甲方签署和履行本合同所需的一切手续均已办妥并合法有效。

　　3、在签署本合同时，任何法院、仲裁机构、行政机关或监管机构均未作出任何足以对甲方履行本合同产生重大不利影响的判决、裁定、裁决或具体行政行为。

　　4、甲方为签署本合同所需的内部授权程序均已完成，本合同的签署人是甲方的法定代表人或授权代表人。本合同生效后即对合同双方具有法律约束力。

　　乙方：

　　1、乙方为一家依法设立并合法存续的企业，有权签署并有能力履行本合同。

　　2、乙方签署和履行本合同所需的一切手续均已办妥并合法有效。

　　3、在签署本合同时，任何法院、仲裁机构、行政机关或监管机构均未作出任何足以对乙方履行本合同产生重大不利影响的判决、裁定、裁决或具体行政行为。

　　4、乙方为签署本合同所需的内部授权程序均已完成，本合同的签署人是乙方的法定代表人或授权代表人。本合同生效后即对合同双方具有法律约束力。

　　第九条保密

　　双方保证对从另一方取得且无法自公开渠道获得的商业秘密（技术信息、经营信息及其他商业秘密）予以保密。未经该商业秘密的原提供方同意，一方不得向任何第三方泄露该商业秘密的全部或部分内容。但法律、法规另有规定或双方另有约定的除外。保密期限为_________年。

　　一方违反上述保密义务的，应承担相应的违约责任并赔偿由此造成的损失。

　　第十条甲方违约责任

　　（1）甲方中途退货的，应向乙方赔偿退货部分货款的_________%违约金。

　　（2）甲方未按合同约定的时间和要求提供有关技术资料、包装物的，除交货日期得以顺延外，应按顺延交货部分货款金额每日万分之_________计算，向乙方支付违约金；如_________日内仍不能提供的，按中途退货处理。

　　（3）甲方自提产品未按乙方通知的日期或合同约定日期提货的，应按逾期提货部分货款金额每日万分之_________计算，向乙方支付逾期提货的违约金，并承担乙方实际支付的代为保管、保养的费用。

　　（4）甲方逾期付款的，应按逾期货款金额每日万分之_________计算，向乙方支付逾期付款的违约金。

　　（5）甲方违反合同规定拒绝接受货物的，应承担因此给乙方造成的损失。

　　（6）甲方如错填到货的地点、接货人，或对乙方提出错误异议，应承担乙方因此所受到的实际损失。

　　（7）其它约定：_________。

　　第十一条乙方的违约责任

　　（1）乙方不能交货的，向甲方偿付不能交货部分货款_________%的违约金。

　　（2）乙方所交货物品种、型号、规格、花色、质量不符合同规定的，如甲方同意利用，应按质论价；甲方不能利用的，应根据具体情况，由乙方负责包换或包修，并承担修理、调换或退货而支付的实际费用。

　　（3）乙方因货物包装不符合合同规定，须返修或重新包装的，乙方负责返修或重新包装，并承担因此支出的费用。甲方不要求返修或重新包装而要求赔偿损失的，乙方应赔偿甲方该不合格包装物低于合格物的差价部分。因包装不当造成货物损坏或灭失的，由乙方负责赔偿。

货物买卖合同范本3

　　地址：____________邮码：____________电话：____________

　　法定代表人：____________职务：____________

　　卖方：____________________________________

　　地址：____________邮码：____________电话：____________

　　法定代表人：____________职务：____________

　　买方和卖方在*等、自愿、互惠、互利原则上，经充分协商签订本合同，双方同意按下述条款全面履行：

　　第一条品名、规格、数量及单价

　　__________________________________________________________________

　　__________________________________________________________________

　　__________________________________________________________________

　　__________________________________________________________________

　　第二条合同总值

　　第三条原产国别及制造厂商

　　第四条装运港

　　第五条目的港

　　第六条装运期

　　________分运：

　　________转运：

　　第七条包装

　　所供货物必须由卖方妥善包装，适合远洋及长途陆路运输，防潮、防湿、防震、防锈、耐野蛮装卸，以确保货物不致由上述原因受损，使之完好安全到达安装或建筑工地。任何由于包装不善所致任何损失均由卖方负担。

　　第八条唛头

　　卖方必须用不褪色油漆于每一包装箱上印刷包装编号、尺码、毛重、净重、提吊位置、“此端向上”、“小心轻放”、“保持干燥”等字样及下列唛头：

　　第九条保险

　　在cif条款下：

　　由卖方出资按×××发票金额投保。

　　在cfr条款下：装运后由买方投保。

　　第十条付款条件

　　××买方在装运期前30天，通过________银行开立由买方支付以卖方为受益人的不可撤消信用证，其金额为合同总值的____％，计____。该信用证在____银行收到下列单证并核对无误后承付(在分运情况下，则按分运比例承付)。

　　ａ.全套可议付已装船清洁海运提单，外加两份副本，注明“运费已付”、空白抬头、空白背书、已通知到货口岸________运输公司。

　　ｂ.商业发票一式五份，注明合同号、信用证号和唛头。

　　ｃ.装箱单一式四份，注明每包装货物数量、毛重和净重。

　　ｄ.由制造厂家出具并由卖方签字的品质证明书一式三份。

　　ｅ.已交付全套技术文件的确认书一式两份。

　　ｆ.装运后即刻发给买方的已装运通知电报／电传附本一份。

　　ｇ.在cif条款下

　　××全套按发票金额×××投保____的保险费。

　　××卖方在装运后10天内，须航空邮寄三套上述文件(ｆ除外)一份寄给买方，两份寄目的港____________运输公司。

　　××银行在收到合同中规定的、由双方签署的验收证明后，在____天内，承付合同金额的百分之________，金额为____。

　　××按本合同第×××条和×××条，规定买方在付款时有权将应由卖方支付的延期货物罚款扣除。

　　××所有发生在买方国境内的银行费用应由____方承担。所有发生在买方国境外的银行费用应由____方承担。

　　第十一条装运条件

　　××卖方必须在装运前40天向买方通知预订的船只及其运输路线，供买方确认。

　　××卖方必须在装运前20天通知买方预计发货时间、合同号、发票金额、发运件数及每件的重量和尺码。

　　××卖方必须在装船完毕后48小时内，以电报／电传方式向买方通知货物名称、数量、毛重、发票金额、船名和启运日期。

　　××如果任一单件货物的重量达到或超过吨，长米，宽米，卖方须在装船期前50天向买方提供×××份详细包装图纸，注明详细的尺码和重量，以便买方安排内陆运输。

货物买卖合同范本4

　　甲方：_________公司 代表人：_________ 地址：_________

　　乙方：_________公司 地址：_________ 代表人：_________

　　甲乙双方代表经过友好协商签订本合同。

　　第一条 根据乙方要求，甲方同意按甲方提供的“凭规格买卖”（详见附件），提供_________型气垫船_________艘，每艘_________万美元。于乙方支付本合同规定的预付款后_________个月内交船。交船技术条件按本合同附件规定。关于本合同各期付款的日期，以签订本合同日期算起。

　　第二条 本合同双方议定的总金额为_________。（大写：_________美元）该金额为_________艘_________型气垫船的fb价格。即在_________港口的交货价。总金额中不包括燃料、食品和培训等费用，但总金额包括下列费用：

　　1．_________型气垫船的价格；

　　2．_________型气垫船的系泊试验费，航行试验费及建造期间至签署交船证书之前的停泊码头费、船坞费和保险费等。

　　第三条

　　1．凡与履行本合同有关的发生在甲方境内的税收、关税手续费等由甲方负担。

　　2．凡与履行本合同有关的所有银行费用及在甲方国境以外的税收、关税、运输、保险、手续费由乙方负担。

　　第四条 为了保证甲方能够连续进行生产，并履行合同规定的支付进度，乙方同意下列付条款中规定的义务。

　　1．本合同的总金额以美元现汇支付。本合同的总金额的支付时间和美元金额如下：_________；

　　2．本合同签字之日起_________个月内，即不迟于________年____月____日前支付总金额_________％的预付款。．d．_________（大写：_________美元）；

　　3．第一期付款在本合同签字之日起_________个月内，即不迟于________年____月____日支付总金额_________％的货款，计。．d．_________（大写：_________美元）；

　　4．第二期付款在本合同签字之日起_________个月内，即不迟于________年____月____日支付总金额_________％的货款，计。．d．_________（大写：_________美元）；

　　5．第三期付款在本合同签字之日起_________个月内，即不迟于________年____月____日支付总金额_________％的货款，计。．d．_________（大写：_________美元）；

　　6．每期付款乙方在二（2）周前委托乙方银行开立经甲方银行通知的以_________为受益人的不可撤销的信用证，乙方根据甲方即期汇票支付每期货款。

　　第五条

　　1．本合同的_________型气垫船在建造过程中的检验，由甲方检验部门负责。甲方将提前1个月通知乙方派代表参加试航验收。如乙方届时不能派出代表参加试航，甲方将验收证件交予乙方，验收证件对双方均有效。

　　2．本合同的_________型气垫船在完成试航和验收，以及乙方在履行了合同规定的义务之后，双方代表即签署交船证书。证书一式四份，双方各执两份，并由甲方申请办理海关放行手续。此时，abc型气垫船转移至乙方，此后所发生的风险和费用由乙方负责。

　　第六条

　　1．本合同_________型气垫船的船体，机电设备在正常运行和维修保养条件下，保证期为十二（12）个月，自_________型气垫船交船证书签字之日算起。

　　2．在保证期内，凡属制造质量和所用材料而产生的缺陷，甲方负责进行修理，或更换有缺陷部分。

　　3．甲方对于正常合理磨损和使用不当所造成的损坏，均不负赔偿责任。

　　第七条

　　1．双方有义务对本合同保密，未经对方许可，不得将本合同内容泄露给

　　第三国。乙方保证不向别国转让合同规定的产品和资料。

　　2．凡属与本合同有关的通知和函电，应采用秘密方式，通过住在本国的_________渠道直接送交本合同有关方面之机构。

　　第八条

　　1．在本合同履行期间，双方对发生的任何意见分歧均应以友好协商的原则解决。

　　2．本合同用英文书就正本两份，各执一份。

　　3．本合同自双方代表签字之日起，立即生效。

　　4．本合同所有附件均为本合同不可分割的组成部分。

　　甲方代表（签字）：_________

　　乙方代表（签字）：_________

　　________年____月____日

　　________年____月____日

货物买卖合同范本5

　　合同编号：_________________________

　　买方：____________________________

　　法定住址：________________________

　　法定代表人：______________________

　　职务：____________________________

　　法定代表人：______________________

　　职务：____________________________

　　委托代理人：______________________

　　电话：____________________________

　　卖方：____________________________

　　法定住址：________________________

　　法定代表人：______________________

　　职务：____________________________

　　委托代理人：______________________

　　电话：____________________________

　　鉴于买方为_________需要同意购买，卖方同意出售下列货物，双方本着自愿、*等、互惠互利、诚实信用的原则，经充分友好协商，订立如下合同条款，以资共同恪守履行。

　　第一条买卖标的

　　1.名称：_________

　　2.品种：_________

　　3.规格：_________

　　4.质量：按下列第_________项执行：

　　①以实物表示货物质量。包括凭成交货物的实际品质和凭样品两种方法。根据提供样品者的不同可分为：卖方样品，买方样品，对等样品。

　　②以说明表示商品质量。即以文字、图表、照片等方式说明商品质量。

　　凭规格买卖：利用一些足以反映商品品质的主要指标，如化学成分、含量、纯度、性能、容量、长短、粗细等来确定货物的品质;

　　凭等级买卖：通过同一类商品按规格上的差异，分为品质优劣各不相同的若干等级来确定货物的品质;

　　凭标准买卖：通过由国家或有关**主管部门、同业公会、交易所或国际性的工商组织规定标准作为说明和评定商品品质的依据;

　　凭说明书买卖：以说明书并附以图样、照片、设计图纸、分析表及各种数据来说明N商品的具体性能和结构特点，主要适用于机、电、仪等技术密集型产品;

　　凭品牌或商标买卖：只凭商品的商标或品牌进行买卖，而无须对品质提出详细要求。

　　按双方商定要求执行，具体约定货物质量要求：_________。

　　第二条数量和计量单位、计量方法

　　1.数量：_________。具体由双方当事人根据政策、外商资信及市场行情，合理商定。允许的溢短装数量为相当于信用证总金额5%的货物数量。

　　2.计量单位和计量方法：按下列第_________项执行：

　　①毛重：货物本身的重量加包装物的重量，一般适用于低值商品。

　　②净重：货物本身的重量，即除去包装物后的商品实际重量。

　　③公量：在计算货物重量时，用科学仪器抽去商品中所含的水分，再加上标准含水量所求得的重量。适用于棉花、羊毛、生丝等具有较强吸湿性的商品。

　　④理论重量：对某些按固定规格生产和买卖的商品，每件重量大体相同，可以从件数推算出总量。

　　⑤法定重量：一些国家海关法规定，商品重量加上直接接触商品的包装物重量为征税的法定重量。

　　3.交货数量的正负尾差、合理磅差和在途自然增(减)量规定及计算方法：_________。

　　第三条包装

　　1.须用坚固的木箱或纸箱包装，适合长途海运/邮寄/空运和多次搬运、装卸及适应气候的变化。并具备良好的防潮、防霉、防锈、防腐蚀及抗震能力，不能造成运输过程中箱件破损，货物散失。以商品的存放和运输安全为前提，保证货物在没有任何损坏和腐蚀的情况下安全运抵目的地。

　　2.包装箱内的商品均应系加标签，注明合同号、商品名称、质量、规格、数量等并附有完整的维护保养、操作使用说明书、出厂合格证等。

　　3.卖方应在每件包装箱的邻接四个侧面上，用不褪色的油漆以明显易见的中文或英文字样印刷以下标记：

　　合同号;目的站/码头/机场;收货人;货物名称、规格;箱号/件号;毛重/净重(公斤);体积(长×宽×高，以毫米表示)。

　　4.在运输包装内装有爆炸品、易燃物品、有毒物品、腐蚀物品、氧化剂和放射性物资等危险货物时，都必须在运输包装上标明用于各种危险品的标志，以示警告，使装卸、运输和保管人员按货物特性采取相应的防护措施，以保护物资和人身的安全。

　　5.每一包装的尺寸、毛重、净重以及其它必要的注意出项，例如;“不要倒”、“防潮”、“小心轻放”、“固定”等，无论何时如有必要应以不褪色的颜料印刷在每件包装的表面。

　　6.凡由于卖方包装或保管不善致使货物遭到损坏或丢失时，不论在何时何地发现，一经证实，卖方应负责及时补齐、更换或赔偿。在运输中如非卖方包装原因发生货物损坏和丢失时，买方应立即向承运部门提出异议，索取商务证明，并通知卖方___到达现场调查。卖方负责与承运部门及保险公司交涉，买方协助卖方尽快处理，同时卖方应尽快向买方补供货物以满足合同需要。

　　7.包装费用由_________方承担。

　　第四条运输

　　1.运输方式：按下列第(_________)项执行：

　　(1)海洋运输：按经营方式不同，又分为以下两种：

　　A.租船运输：可以装运各种合法货物，以运输货值较低的粮食、煤炭、木材、矿石等大宗货物为主。

　　__班轮运输：适合于运输小批量的货物。

　　(2)铁路运输：运行速度快、载运量较大、受气候影响小、准确性和连续性强。

　　(3)航空运输：运送迅速;节省包装、保险和储存费用;可以运往世界各地而不受河海和道路限制;安全准时。适合于运输易腐、鲜活、季节性强、紧急需要的商品。

　　(4)__运输：简便、快捷。

　　2.运输单据：

　　(1)海运提单：全套洁净已装船提单，作成空白抬头，由发货人空白背书注明“运费到付”/“运费付讫”并通知目的港的买方。

　　(2)航空运单：提供一份空运单，注明“运费到付”/“运费已付”，交付买方。

　　(3)航空邮包：寄一份航空邮包收据给买方。

　　(4)_________。

　　3.运输线路及费用负担：卖方应按双方商定的合理运输路线、工具、到达站(港/机场)，委托承运单位发运货物，力求装足容量或吨位，从而节约费用。如一方需要变更运输路线、工具、到达站(港/机场)时，应及时通知对方，并进行协商，取得一致意见后，再办理发运。协商达成一致意见前，仍然按原合同执行。买方提出改变运输路线、工具、到达站(港/机场)，因此增加的费用由买方负担，如确有特殊情况由双方协商解决。卖方改变运输路线、工具、到达站(港/机场)，未经买方同意的，因此增加的费用应由卖方负担。

　　4.接货单位(或接货人)：_________。买方如要求变更接货人，应在合同规定的交货期限(月份或季度)前40天通知卖方，以便卖方编月度要车(船)计划;必须由买方派人押送的，应在合同中明确规定;双方对货物的运输和装卸，应按有关规定与运输部门办理交换手续，作出记录，双方签字，明确双方和运输部门的责任。

　　第五条装运

　　1.装运时间：从卖方收到买方信用证日期算起，___予以装船。

　　2.装运港(地)：_________。由卖方提出，经买方同意后确定。

　　3.目的港(地)：_________。由卖方提出，经买方同意后确定。

　　4.分批装运和转运：由买卖双方协商确定是否订立此条款。

　　5.装运通知：

　　(1)卖方必须在装运期前_________天，用电报/电传向买方通知合同号、货物品名、数量，发票金额，件数，毛重，尺码及备货日期，以便买方安排订仓。

　　(2)如果货物任一包装达到或超过重20吨，长12米，宽2、7米，高3米，卖方应在装船前_________天，向买方提供_________份包装图纸，说明详细尺码和每件重量，以便买方安排运输。

　　(3)买方须在预计船抵达装运港日期前_________天，通知卖方船名，预计装船日期，合同号和装运港船方代理，以便卖方安排装船。如果需要更改载货船只，提前或推后船期，买方或船方代理应及时通知卖方。如果货船未能在买方通知的抵达日期后___到达装运港，从第_________天起，在装运港所发生的一切仓储费和保险费由买方承担。

　　(4)卖方在货物全部装运完毕后_________小时内，须以电报/电传通知买方合同号、货物品名、数量、毛重、发票金额，载货船名和启运日期。如果由于卖方未及时电告买方，以致货物未及时保险而发生的一切损失由卖方承担。

　　6.滞期和速遣费用：船按期抵达装运港后，如果卖方未能备货待装，一切空仓费和滞期费由卖方承担。

　　第六条保险

　　如果在FOB、CFR、FCA、或CPT条件下发运货物，应由买方负责投保。

　　如果在CIF或CIP条件下运送货物，卖方应按发票金额的110%投保_________*安险，或_________水渍险，或_________一切险。另投附加险应包括：_________。

　　第七条价格与货款支付

　　1.计价货币：_________;单位价格金额：_________;总价：_________。

　　2.付款方式：

　　(1)信用证。在卖方向买方提示由___________开出的、以卖方为受益人的金额为_________的不可撤销的__保函之日起三十日内，买方应向卖方支付合同总金额_________%的价款，即_________。

　　__保函有效期到：_________装运回后_________天，如果是分批装运，则在最后一批货物装运后_________天;_________最后一批货物到达卸货港之日;_________货物到达卸货港之日后_________月。根据卖方装运的货物自动按比例减少保函金额。

　　(2)信用证-即期付款。买方应于_________________合同规定的装运期第一天(装运日)前_____________日，____________合同签订后_________日内，通过___________，以_________电传，_________SWIFT，_________信函，_________简式电报和信函方式出具以卖方的受益人、不可撤销的、金额为_________的_________即期付款信用证_________议付信用证。信用证的内容应与合同规定相符，信用证的有效期持续至开证日后_________月，以便受益人在当地提示单据。信用证中应含有如下陈述“该信用证以《跟单信用证统一惯例1993年版，国际商会第500号出版物》为准”。

　　(3)信用证-延期付款。买方应于_______________合同规定的装运期的第一天(装运日)前_______________日，__________合同签订后_________日内，通过___________，以_________电传，_________SWIFT，_________信函，__________简式电报和信函方式，出具以卖方为受益人的、金额______的、不可撤销的信用证，凭___即期________海运提单、航空运单、铁路交货通知或多式联运单据________提示单据，进行_____承兑____延期付款_________议付。信用证的内容应与合同规定相符，信用证的有效期持续至开证日后_________月，以便受益人在当地提示单据。信用证中应含有如下内容“该信用证以《跟单信用证统一惯例1993年版，国际商会第5O0号出版物》为准。”

　　(4)托收-凭单付款(D/P)。货物装运后，卖方应通过__向买方出具以买方为付款人的即期汇票并附上队需单据。买方应于(委托__)提交汇票及所需单据时立即付款。

　　(5)托收-承兑交单(D/A)。货物装运后，卖方应通过买方的__向买方出具以买方为付款人的，见票_________天付款的汇票及所需的单据以便承兑。买方应于卖方第一次出具汇票及所需的单据时立即承兑，并于汇票到期日付款。

　　(6)__。买方应于：_________收到所需单据后______天内;____提单日后____天内，以____电汇，_____信汇，_________票汇方式将货物发票金额贷款支付到卖方指定__的卖方帐户。

　　3.有关单据。卖方应准备并向买方提交如下单据：

　　(1)汇票。向_________(__的名称，在信用证付款方式下)或_________买方(在托上付款方式下)出具汇票。

　　(2)运输单据(选择如下之一)：

　　A.标明通知收货人或_________的全套清洁已装船提单，该提单为_________空白抬头;_________空白背书，并注明_________运费已付或_________运费待付。

　　__签发给卖方不可转让的海洋运单，标明运费_________预付;_________已付或_________待付，通知_________

　　C.多式联运单据

　　D.航空运输单据(空运单据/空运货单);

　　E.铁路运输单据

　　F.信使及邮递收据

　　(3)其它单据：需要原本_________份和副本_________份。

　　A.商业发票

　　___________保险单_________保险凭证

　　C.由_________出具的质量检验证明/检验报告/分析证明

　　D.原产地证明_________FORMA(普惠制原产地证)

　　E.装箱单

　　F.重量单

　　___发货通知书_________装船通知

　　(4)其它单据(如要需要)_________

　　4.__费用。依照根据上述选择的付款方式，买方应承担发生在_________开证行(如以信用证支付)，_________托收行(如以D/P或D/A方式支付)，___________行(如以__方式支付)，所在国的所有__费用。除非双方另有约定。卖方应承担发生在该国以外所有__费用。

　　第八条检验

　　1.检验的时间和地点

　　在出口国检验：

　　A.在产地检验，即货物离开生产地点(如工厂、农场或矿山)之前___，由卖方或其委托的检验机构人员或买方的验收人员对货物进行检验或验收。在货物离开产地之前的责任，由卖方承担。

　　__在装运港/地检验，即以离岸质量、重量(或数量)为准。货物在装运港/地装运前___，由双方约定的_________检验机构对货物进行检验，该机构出具的检验证书作为决定交货质量、重量或数量的最后依据。检验机构对货物检验后，货物运抵目的港/地，买方如对货物进行检验，即使发现质量、重量或数量有问题，也仍然有权向卖方提出异议和索赔。

　　在进口国检验:

　　A.在目的港/地检验，即以到岸质量、重量(或数量)为准。在货物运抵目的港/地卸货后的___，由双方约定的目的港/地的_________检验机构进行检验，该机构出具的检验证书作为决定交货质量、重量或数量的最后依据。如果检验证书证明货物与合同规定不符并确属卖方责任，卖方应予负责。

　　__在买方营业处所或最终用户所在地检验。对一些需要安装调试进行检验的成套设备、机电仪产品以及在卸货口岸开件检验后难以恢复原包装的商品，双方可约定将检验时间和地点延伸和推迟至货物运抵买方营业所或最终用户的所在地后的_______进行，并以该地约定的_________检验机构所出具的检验证书作为决定交货质量、重量或数量的依据。

　　2.检验标准和方法

　　(1)根据《商检法》规定，凡列入目录的进出口商品，按照国家技术规范的强制性要求进行检验;没在国家技术规范的强制性要求的，可以参照国家商检部门指定的国外有关标准进行检验。法律、行政法规规定由其他检验机构实施检验的进出口商品或者检验项目，依照有关法律、行政法规的规定办理。此外，合同双方当事人还可以将买卖合同中规定的质量、数量和包装条款作为检验的重要依据。

　　(2)商品检验的方法主要有感官检验、化学检验、物理检验、微生物检验等。

　　第九条索赔

　　1.索赔依据：买方有权在货物到达_________最终目的地_________卸货港后向检验机关申请检验货物的权利。如果货物的品质、规格、数量、重量、包装及对安全、卫生或健康的要求不符合合同的规定则买方应向卖方发出索赔通知，并有权以上述条款规定的检验机构签发的检验证明作为依据向卖方索赔，并在_________列出索赔理由。

　　2.索赔期限：

　　(1)货物到达最终目的地之日后_________日内只要该日不超过货物到达卸货港之日后_________日;

　　(2)在保证期内发现故障或缺陷的情况下，最迟应在发现故障后_________周内。

　　3.卖方在收到本合同规定的检验机构出具的检验证明后不迟于_________日对买方的索赔要来作出答复。如果卖方未在上述期限内作出答复，则买方的索赔要求被视为接受。

　　第十条税收

　　与本合同有关及在执行本合同中由***根据生效的税收法律征收的所有税收由_________支付。与本合同有关及在执行本合同中在中华人民共和国领土以外征收的所有税收应由_________支付。

　　第十一条不可抗力

　　1.如果本合同任何一方因受不可抗力事件影响而未能履行其在本合同下的全部或部分义务，该义务的履行在不可抗力事件妨碍其履行期间应予中止。

　　2.声称受到不可抗力事件影响的一方应尽可能在最短的时间内通过书面形式将不可抗力事件的发生通知另一方，并在该不可抗力事件发生后______日内向另一方提供关于此种不可抗力事件及其持续时间的适当证据及合同不能履行或者需要延期履行的书面资料。声称不可抗力事件导致其对本合同的履行在客观上成为不可能或不实际的一方，有责任尽一切合理的努力消除或减轻此等不可抗力事件的影响。

　　3.不可抗力事件发生时，双方应立即通过友好协商决定如何执行本合同。不可抗力事件或其影响终止或消除后，双方须立即恢复履行各自在本合同项下的各项义务。如不可抗力及其影响无法终止或消除而致使合同任何一方丧失继续履行合同的能力，则双方可协商解除合同或暂时延迟合同的履行，且遭遇不可抗力一方无须为此承担责任。当事人迟延履行后发生不可抗力的，不能免除责任。

　　4.本合同所称不可抗力是指受影响一方不能合理控制的，无法预料或即使可预料到也不可避免且无法克服，并于本合同签订日之后出现的，使该方对本合同全部或部分的履行在客观上成为不可能或不实际的任何事件。此等事件包括但不限于自然灾害如水灾、火灾、旱灾、台风、地震，以及社会事件如战争(不论曾否宣战)、动乱、**，**行为或法律规定等。

　　第十二条终止合同

　　本合同在下列任一情形下终止：

　　1.一方进入解体或倒闭阶段;

　　2.一方被判为破产或其它原因致使资不抵债;

　　3.本合同已有效、全部得到履行;

　　4.双方共同同意提前解除合同;

　　5.按仲裁机构的裁决，合同解除或终止;

　　6.因不可抗力致使合同目的不能实现的;

　　7.在合同期限届满之前，当事人一方明确表示或以自己的行为表明不履行合同主要义务的;

　　8.当事人一方迟延履行合同主要义务，经催告后在合理期限内仍未履行;

　　9.当事人有其他违约或违法行为致使合同目的不能实现的。

　　第十三条争议解决

　　本合同在履行过程中发生的争议，由双方当事人协商解决，也可由有关部门调解;协商或调解不成的，按下列第_________种方式解决：

　　1.提交_________仲裁委员会仲裁;

　　仲裁裁定是终局的，对双方均有约束力。任何一方不得向法院或其他机构申请改变仲裁裁定。

　　仲裁费用由败_承担。

　　仲裁也可在双方均能接受的第三国进行。

　　仲裁进行过程中，双方将继续执行合同，但仲裁部分除外。

　　2.依法向人民法院起诉。在进行法院审理期间，除提交法院审理的事项外，合同其他部分仍应继续履行。

　　第十四条通知

　　1.根据本合同需要一方向另一方发出的全部通知以及双方的文件往来及与本合同有关的通知和要求等，必须用书面形式，可采用_(书信、传真、电报、当面送交等)方式传递。以上方式无法送达的，方可采取公告送达的方式。

　　2.各方通讯地址如下：_________。

　　3.一方变更通知或通讯地址，应自变更之日起_________日内，以书面形式通知对方;否则，由未通知方承担由此而引起的相关责任。

　　第十五条合同的变更

　　本合同履行期间，发生特殊情况时，任何一方需变更本合同的，要求变更一方应及时书面通知对方，征得对方同意后，双方在规定的时限内(书面通知发出___)签订书面变更协议，该协议将成为合同不可分割的部分。未经双方签署书面文件，任何一方无权变更本合同，否则，由此造成对方的经济损失，由责任方承担。

　　第十六条合同的转让

　　除合同中另有规定外或经双方协商同意外，本合同所规定双方的任何权利和义务，任何一方在未经征得另一方书面同意之前，不得转让给第三者。任何转让，未经另一方书面明确同意，均属无效。

　　第十七条合同的解释

　　本合同未尽事宜或条款内容不明确，合同双方当事人可以根据本合同的原则、合同的目的、交易*惯及关联条款的内容，按照通常理解对本合同作出合理解释。该解释具有约束力，除非解释与法律或本合同相抵触。

　　第十八条补充与附件

　　本合同未尽事宜，依照有关法律、法规执行，法律、法规未作规定的，双方可以达成书面补充合同。本合同的附件和补充合同均为本合同不可分割的组成部分，与本合同具有同等的法律效力。

　　第十九条合同的效力

　　本合同自双方或双方法定代表人或其授权代表人签字并加盖单位公章或合同专用章之日起生效。

　　有效期为_________年，自_________年_________月_________日至_________年_________月_________日。

　　本合同正本一式_________份，双方各执_________份，具有同等法律效力。

　　买方(盖章)：_________卖方(盖章)：_________

　　法定代表人(签字)：___法定代表人(签字)：___

　　_________年____月____日_________年____月____日

　　签订地点：_____________签订地点：_____________

货物买卖合同范本6

　　委托方：

　　行纪方：

　　根据《中华人民共和国合同法》和有关法律、法规的规定，行纪方接受委托方的委托，就代办事项，双方协商一致，签订本合同。

　　第一条代办事项 。

　　第二条行纪人对自己所占的委托物应当妥善保管。

　　第三条若委托物交付给行纪人时有瑕疵或者容易腐烂、变质，经委托人同意，行纪人可以处分该物；若不能及时联系委托人，行纪人可以合理处分。

　　第四条行纪人低于委托人指定的价格卖出或者高于委托人指定的价格买入的，应当经委托人同意。未经委托人同意，行纪人补偿其差额的，该买卖对委托人发生效力。

　　行纪人高于委托人指定的价格卖出或者低于委托人指定的价格买入的，可以按照约定增加报酬。增加报酬数额的确定方法是。

　　第五条行纪人卖出或者买入商品，行纪人自己可以作为买受人或者出卖人。在此情况下，行纪人仍然有权要求委托人支付报酬。

　　第六条行纪人按照约定买入委托物，委托人应当及时受领。经行纪人催告，委托人无正当理由拒绝受领的，行纪人可以提存委托物。

　　委托物不能卖出或者委托人撤回出卖，经行纪人催告，委托人不取回或者不处分该物的，行纪人可以提存委托物。

　　第七条行纪人与第三人订立合同的，行纪人对该合同直接享有权利、承担义务。第三人不履行义务致使委托人受到损害的，行纪人应当承担损害赔偿责任。

　　第八条行纪人处理委托事务支出的费用，由担。

　　第九条行纪人完成委托事务的，委托人应当向其支付报酬 ，委托人逾期不支付报酬的，行纪人对委托物享有留置权。

　　第十条其他约定事项： 。

　　第十一条双方当事人在履行本合同过程中发生争议时，应当协商解决；协商不成的，任何一方应将该争议提交本合同签订地有管辖权的人民法院。

　　第十二条本合同未作规定的，按照《中华人民共和国合同法》及其他有关法律、法规的规定进行解释与执行。

　　第十三条本合同自双方签字盖章之日起成立,自 生效。

　　本合同正本一式二份，委托方、行纪方双方各执一份，具有同等法律约束力。

　　委托方（章）： 行纪方（章）：

　　年月日 年月日

货物买卖合同范本7

　　买 方：____________________________________

　　地 址：____ 邮编：____________ 电话：____________

　　法定代表人：____________ 职务：____________

　　卖 方：____________________________________

　　地 址：____ 邮编：____________ 电话：____________

　　法定代表人：____________ 职务：____________

　　买方和卖方在*等、自愿、互惠、互利原则上，经充分协商签订本合同，双方同意按下述条款全面履行：

　　第一条 品名、规格、数量及单价

　　__________________________________________________________________

　　__________________________________________________________________

　　__________________________________________________________________

　　__________________________________________________________________

　　第二条 合同总值

　　第三条 原产国别及制造厂商

　　第四条 装运港

　　第五条 目的港

　　第六条 装运期

　　分运：

　　转运：

　　第七条 包装

　　所供货物必须由卖方妥善包装，适合远洋及长途陆路运输，防潮、防湿、防震、防锈、耐野蛮装卸，以确保货物不致由上述原因受损，使之完好安全到达安装或建筑工地。任何由于包装不善所致任何损失均由卖方负担。

　　第八条 唛头

　　卖方必须用不褪色油漆于每一包装箱上印刷包装编号、尺码、毛重、净重、提吊位置、"此端向上"、"小心轻放"、"保持干燥"等字样及下列唛头：

　　第九条 保险

　　在CIF条款下：

　　由卖方出资按110%发票金额投保。

　　在CFR条款下：装运后由XX投保。

　　第十条 付款条件

　　1.买方在装运期前30天，通过 银行开立由XX支付以卖方为受益人的不可撤消信用证，其金额为合同总值的____%，计 .该信用证在 银行收到下列单证并核对无误后承付(在分运情况下，则按分运比例承付)。

　　a.全套可议付已装船清洁海运提单，外加两份副本，注明"运费已付"、空白抬头、空白背书、已通知到货口岸 运输公司。

　　b.商业发票一式五份，注明合同号、信用证号和唛头。

　　c.装箱单一式四份，注明每包装货物数量、毛重和净重。

　　d.由制造厂家出具并由卖方签字的品质证明书一式三份。

　　1.已交付全套技术文件的确认书一式两份。

　　2.装运后即刻发给XX的已装运通知电报/电传附本一份。

　　3.在CIF条款下

　　1.全套按发票金额110%投保 的保险费。

　　2.卖方在装运后10天内，须航空邮寄三套上述文件(买方除外)一份寄给买方，两份寄目的港____________运输公司。

　　3.银行在收到合同中规定的、由双方签署的验收证明后，在____天内，承付合同金额的百分之________，金额为 。

　　4.按本合同第15条和18条，规定买方在付款时有权将应由卖方支付的延期货物罚款扣除。

　　5.所有发生在XX国境内的银行费用应由____方承担。所有发生在XX国境外的银行费用应由____方承担。

　　第十一条 装运条件

　　1.卖方必须在装运前40天向买方通知预订的船只及其运输路线，供买方确认。

　　2.卖方必须在装运前20天通知买方预计发货时间、合同号、发票金额、发运件数及每件的重量和尺码。

　　3.卖方必须在装船完毕后48小时内，以电报/电传方式向XX通知货物名称、数量、毛重、发票金额、船名和启运日期。

　　4.如果任一单件货物的重量达到或超过 吨，长 米，宽 米，卖方须在装船期前50天向XX提供5份详细包装图纸，注明详细的尺码和重量，以便XX安排内陆运输。

　　5.在CFR条款下：如果由于卖方未及时按11条第(3)款执行，以致XX未能将货物及时保险而造成的一切损失，由卖方承担。

　　第十二条 技术文件

　　1.下述全套英文本技术文件一份必须随每批货物一同包装发运：

　　a.基础设计图。

　　b.接线说明书、电路图、气/液压连图。

　　c.易磨损件的制造图纸和说明书。

　　d.零配件目录。

　　e.安装、操作和维修说明书。

　　2.此外，在签订合同60天内，卖方必须向XX或最终用户挂号航空邮寄本条第1项中规定的技术文件，否则，买方有权拒开信用证或付货款。

　　第十三条 保质条款

　　卖方必须保证所供货物系用上等材料和一流工艺制造、崭新、未曾使用，并在各方面与合同规定的质量、规格和性能相一致，在货物正确安装、正常操作和维修情况下，卖方必须对合同货物的正常使用给予____天的保证期，此保证期从货物到达起开始计算。

　　第十四条 检验

　　1.卖方/制造厂商必须在交货前全面、准确地检验货物的质量、规格和数量，签发质量证明书，证明所交货物与合同中有关条款规定相符，但此证明书不作为货物质量、规格、性能和数量的最后依据，卖方或制造厂商应将记载检验细节和结果的书面报告附在质量说明书内。

　　2.在货物抵达目的地港之后，买方须申请____ 国商品检验局(以下称商检局)就货物质量、规格和数量进行初步检验，并签发检验证明书。如果发现到货的质量、规格和数量与合同不符，除应由保险公司或船方负责者外，买方在货物抵达目的港后____天内有权拒收货物，向卖方索赔。

　　3.如果发现货物的质量和规格与合同规定不符或货物在本合同第13条所述保证期内被证明有缺陷，包括内在缺陷或使用不适当原材料，买方将安排商检局检验，并有权依据检验证书向卖方索赔。

　　4.如果由于某种不能预料的原因在合同有效期内检验证书不及办妥，买方应电告卖方延长商检期____ 天。

　　第十五条 索赔

　　1.若卖方对货物与合同规定不符，且买方在本合同第13条、第14条规定的检验和质量保证期之内提出索赔时，卖方在征得XX同意后，须按下列之一种或几种索赔：

　　a.同意买方退货，并将所退货物金额用合同规定的货币偿还买方，并承担因退货造成的一切直接损失和费用，包括：利息、银行费用、运费、保险费、检验费、仓储、码头装卸费以及监管保护所退货物的一切其他必要费用。

　　b.按照货物质量低劣程度、损坏程度和XX蒙受损失金额将货物贬值。

　　c.用符合合同规定的规格质量和性能的新部件替换有瑕疵部件，并承担买方所蒙受的一切直接损失及费用，新替换部件的保质期须相应延长。

　　2.若卖方在收到买方上述索赔书后一个月之内未予答复，则视为卖方接受索赔。

　　第十六条 不可抗力

　　1.如签约双方中任何一方受不可抗力所阻，无法履约，履约期限则按照不可抗力影响履约的时间作相应延长。

　　2.受阻方应在不可抗力发生和终止时尽快电告另一方，并在事故发生后14天内将主管机构出具的事故证明书挂号航空邮寄给另一方认可。

　　3.不可抗力事件持续超过120天，另一方有权用挂号航空寄书面通知，通知受阻一方终止合同，通知立即生效。

　　第十七条 仲裁

　　由于执行本合同而发生的一切争执，应通过友好协商解决，如果不能解决，按下述第 项仲裁：

　　1.提交中国北京中国国际经济贸易仲裁委员会，按照其程序仲裁。

　　2.提交双方同意的第三国仲裁机构仲裁。

　　仲裁机构的裁决具有最终效力，双方必须遵照执行。仲裁费用败诉一方承担，仲裁机构另有裁定者除外。

　　仲裁期间，双方应继续执行除争议部分之外的合同其他条款。

　　第十八条 延期和罚款

　　如卖方不能按合同规定及时交货，除因不可抗力事故之外，若卖方同意支付延期罚款，买方应同意延期交货，罚款通过议付行在议付时扣除，但是罚款额不得超过货物总值的5%。罚金率按每星期0.5%计算。不足一星期者按一星期计。如果卖方交货延期超过合同规定船期10星期，买方有权撤消合同，尽管撤消了合同，卖方仍须向XX立即支付规定罚款。

　　第十九条 附加条款

　　本合同由双方于 ____年 月 日在________国________市用____ 文签署，正本一式 份，买卖双方各执 份，合同以下述 款为生效方式：

　　1.立即生效。

　　2.合同签署后____ 天内，由双方交换确认书后生效。

　　买方：____

　　签名：____________

　　卖方：____

　　签名：____________

　　署日期： ____年 月 日

货物买卖合同范本8

　　供方： (简称供方)

　　需方： (简称需方)

　　第一条 产品名称、商标、型号、金额、供货时间：住宅烟气集中排放系统，

　　第二条 质量要求、技术标准：按皖20xxJ112标准验收，供方对质量负责，供方将质保书、合格证随货提供给需方。(包括营业执照、安全生产许可证、税务登记证、组织代码机构证等)

　　第三条 交(提)货地点、方式：供方送货到需方工地。(江东大道东侧与印山路南侧交叉口)

　　第四条 运输方式及到达站(港)和费用负担：由供方负担。

　　第五条 交货期限： 本合同生效后十天进场安装

　　第六条 验收标准、方法及提出异议期限：按本合同第二条款约定验收。如遇质量异议，由需方收货后

　　第七条 结算方式及期限：供方以实际安装数量经施工员、质检员签字确认为结算依据，并向需方开具税务发票。

　　第八条 付款方式： 安装到顶后经验收付75%货款，余款待甲方验收后一个月内付清。

　　第九条 双方责任

　　1、买方免费提供上楼吊运和少量钢筋料头及提供符合相应标准预留孔位。

　　2、卖方免费安装就位(不吊模不灌缝)。

　　3、需方须提供安装工人的住宿等生活条件。

　　第十条 违约责任：

　　1、供方如迟延供货，除赔偿需方损失外，迟延期间应向需方支付违约金，违约金每日按应供货物价的千分之 十 计算;

　　2、如遇价格上涨停止供货，除赔偿损失外，应按未供部分货物的总金额 %向需方支付违约金;

　　3、如供方未按合同履行，需方有权通知供方解除合同;

　　4、需方如未按约付款，应向供方支付逾期付款违约金，违约金每日按应付款的万分之 一 计算。

　　第十一条 争议解决方式：

　　1、双方协商解决;

　　2、协商不成由需方所在地人民法院解决。

　　本合同一式 肆 份，供需方各 壹 份，公司财务、项目财务各 壹 份。供 方: 需 方:

　　法定代表人: 法定代表人:

　　委托代理人: 委托代理人:

货物买卖合同范本9

　　买方：(以下简称甲方)

　　卖方：(以下简称乙方)

　　第一条产品质量

　　符合产品技术条件，有特殊需求双方另行约定。

　　第二条产品验收及提出异议的期限

　　买方收到货物请当场验收，必需在材料员____________或____________验收后签字有效。如发现产品的品种、规格、型号、质量等不符合合同规定的，买方应在收货后十天内向卖方提出书面或口头异议，否则视为所交产品符合合同规定。

　　第三条交货方式：送货上门;交货地址：;运费负担：由卖方负担，卸货由买方负责。

　　第四条付款方式和付款期限：合同生效后，预付10万，第一次供货开始在2个月内付70%，余款6个月内付清并支付卖方月息1.5%，超出上述期限的买方自愿支付给卖方的违约金每天按千分之一计算(所欠部分)。

　　第五条违约责任：按《中华人民共和国合同法》及相关法律规定执行。

　　第六条因本合同产生纠纷，供买方应友好协商解决，不能协商的，原告所在地法院享有管辖权。

　　第七条本合同一式四份，各份有相同等法律效力。本合同自双方签字盖章之日起生效。

　　第八条其他事项：卖方不得影响工程的用量，买方不得问他人购入。

　　甲方(公章)：_________乙方(公章)：_________

　　法定代表人(签字)：_________法定代表人(签字)：_________

　　_________年____月____日_________年____月____日

货物买卖合同范本10

　　订立合同双方：

　　买方： 美国科威有限公司 (下称甲方)

　　卖方： 河北强久自行车配件有限公司(下称乙方)

　　甲乙双方经过协商，本着自愿及*等互利的原则，就甲方向乙方出卖本合同约定的货物事宜，达成如下一致：

　　第一条 产品的名称、品种、规格和质量

　　1、产品的名称：强久自行车QJ-20_32 。

　　2、产品的技术标准(包括质量要求)，按(1)执行。

　　(1)按照标准执行(须注明按国家标准或部颁或企业具体标准，如标准代号、编号和标准名称等)。

　　(2)按样本，样本作为合同的附件。

　　(3)按双方商定要求执行，具体为：____(应具体约定产品质量要求)。

　　第二条 产品的数量和计量单位、计量方法。

　　1、产品的数量：200。

　　2、计量单位、计量方法：辆。

　　第三条 产品的交货单位、交货方法、运输方式、到货地点

　　1、产品的交货单位：河北强久自行车配件有限公司。

　　2、交货方法，按下列第(2)项执行：

　　(1)甲方送货。

　　(2)乙方代运。

　　(3)买受人自提自运

　　3、运输方式：公路运输。

　　4、到货地点和接货单位(或接货人)：强久自行车公司_号库房。

　　5、交货日期：20_年12月05日

　　第四条：包装方式和包装品的处理

　　包装方式：

　　第五条 产品的价格与货款的结算

　　1、 单价：57美元;总价：11400美元。

　　2、 货款支付：

　　(1)货款的支付时间： ____;

　　(2)货款的支付方式：_______;

　　(3)运杂费和其他费用的支付时间及方式________：。

　　3、 预付货款：________。

　　第六条 对产品提出异议的时间和办法

　　1、甲方在验收中，如发现产品的品种、型号、规格、花色和质量不合规定，

　　应在妥善保管货物的同时，自收到货物后_10__天内向乙方提出书面异议;在托收承付期内，甲方有权拒付不符合合同规定部分的货款。

　　2、甲方未按规定期限提出书面异议的，视为所交产品符合合同规定。

　　3、甲方因使用、保管、保养不善等造成产品质量下降的，不得提出异议。

　　4、甲方在接到买受人书面异议后，应在_10_天内负责处理，否则，即视为默认买受人提出的异议和处理意见。

　　第七条 甲方的违约责任

　　1、甲方中途退货，应向乙方偿付退货部分货款10%的违约金。

　　2、甲方逾期付款的，应按逾期付款金额每日万分之_1、5___计算，向乙方支付逾期付款的违约金

　　3、甲方违反合同规定拒绝接受货物的，应承担因此给乙方造成的损失

　　4、甲方如错填到货地点或接货或对乙方提出错误异议，应承担乙方因此所受的损失。

　　第八条 乙方的违约责任

　　1、乙方不能交货的，应向甲方偿付不能交货部分货款的__10_%的违约金。

　　2、乙方所交产品品种、型号、规格、花色、质量不符合合同规定的，如果买受人同意利用，应当按质论价;如果买受人不能利用的，应根据产品的具体情况，由乙方负责包换或包修，并承担修理、调换或退货而支付的实际费用。出卖人不能修理或者不能调换的，按不能交货处理。

　　3、乙方因产品包装不符合合同规定，必须返修或重新包装的，乙方应负责返修或重新包装，并承担支付的费用。甲方不要求返修或重新包装而要求赔偿损失的，乙方应当偿付甲方该不合格包装物低于合格包装物的价值部分。因包装不符合规定造成货物损坏或灭失的，乙方应当负责赔偿。

　　4、乙方逾期交货的，应按照逾期交货金额每日万分之__1、5__计算，向甲方支付逾期交货的违约金，并赔偿甲方因此所遭受的损失。如逾期超过____日，甲方有权终止合同并可就遭受的损失向乙方索赔。

　　5、乙方提前交货的产品、多交的产品和品种、型号、规格、花色、质量不符合合同规定的产品，甲方在代保管期内实际支付的保管、保养等费用以及非因买受人保管不善而发生的损失，应当由乙方承担。

　　6、货物错发到货地点或接货人的，乙方除应负责运到合同规定的到货地点或接货人外，还应承担甲方因此多支付的实际合理费用和逾期交货的违约金。

　　7、乙方提前交货的，甲方接到货物后，仍可按合同约定的付款时间付款;合同约定自提的，甲方可拒绝提货。乙方逾期交货的，乙方应在发货前与甲方协商，甲方仍需要货物的，乙方应按数补交，并承担逾期交货责任;甲方不再需要货物的，应在接到乙方通知后____日内通知乙方，办理解除合同手续，逾期不答复的，视为同意乙方发货。

　　第九条 不可抗力

　　当事人双方的任何一方由于不可抗力的原因不能履行合同时，应及时向对方通通不能履行或不能完全履行的理由，并应在 7天内提供证明，允许延期履行、部分履行或者不履行合同，并根据情况可部分或全部免予承担违约责任。

　　第十条 合同争议的解决方式

　　本合同在履行过程中发生的争议，由双方当事人协商解决;也可由当地工商行政管理部门调解;协商或调解不成的，按下列第_2_种方式解决：

　　1、仲裁委员会仲裁;

　　2、依法向人民法院起诉。

　　本合同自20_年12月05日起生效，合同履行期内，当事人双方均不得随意变更或解除合同。合同如有未尽事宜，须经双方共同协商，作出补充规定，补充规定与本合同具有同等效力。本合同正本一式二份，双方各执一份;合同副本一式2 份，分送银行等单位各留存一份。

　　甲方：美国科威有限公司(章) 法定代表人： 委托代理人：

　　地址：____________

　　开户银行：_________

　　帐号：___________

　　电话：_________

　　邮编：_____

　　乙方：河北强久自行车配件有限公司(章) 法定代表人： 委托代理人： 地址：_________

　　开户银行：_________

　　帐号：_______

　　电话：________

　　邮编：______

货物买卖合同范本11

　　供方：（以下简称甲方）

　　需方：（以下简称乙方）

　　一、产品名称、规格型号、单位、数量、单价、金额：

　　单位：人民币（元）

　　二、品质保证：原厂包装、原厂标准。

　　三、交货地点及方式：供方负责送货至需方公司所在地，供需双方共同验收并签字确认。

　　四、交货期：合同签订之日起一周内。

　　五、产品保修责任：自交货验收合格之日起，主机保修24个月，人为及不可抗力原因造成损坏除外，保修期满后供方负责使用原厂配件进行有偿维修。

　　六、付款方式：货到当日内支付总额的80%，十日内付清其余20%。

　　七、违约责任：供方不能按时交货每延迟一天需支付合同总额1‰的违约金，需方于付款之日不能按时付款每延迟一天按合同总额的1‰支付违约金。

　　八、其他约定事项：合同执行过程中如出现争议，双方友好协商解决。

　　九、本合同一式贰份，供需双方各执壹份。

　　甲方（公章）：_________

　　法定代表人（签字）：_________

　　_________年____月____日

　　乙方（公章）：_________

　　法定代表人（签字）：_________

　　_________年____月____日

货物买卖合同范本12

　　合同编号：_________

　　买方：____________

　　法定住址：________

　　法定代表人：______

　　职务：____________

　　委托代理人：______

　　身份证号码：______

　　通讯地址：________

　　邮政编码：________

　　联系人：__________

　　电话：____________

　　传真：____________

　　帐号：____________

　　电子信箱：________

　　卖方：____________

　　法定住址：________

　　法定代表人：______

　　职务：____________

　　委托代理人：______

　　身份证号码：______

　　通讯地址：________

　　邮政编码：________

　　联系人：__________

　　电话：____________

　　传真：____________

　　帐号：____________

　　电子信箱：________

　　鉴于买方为_________需要同意购买，卖方同意出售下列货物，双方本着自愿、*等、互惠互利、诚实信用的原则，经充分友好协商，订立如下合同条款，以资共同恪守履行。

　　第一条 买卖标的

　　1.名称：_________

　　2.品种：_________

　　3.规格：_________

　　4.质量：按下列第_________项执行：

　　（1）以实物表示货物质量。包括凭成交货物的实际品质和凭样品两种方法。根据提供样品者的不同可分为：卖方样品，买方样品，对等样品。

　　（2）以说明表示商品质量。即以文字、图表、照片等方式说明商品质量。

　　a.凭规格买卖：利用一些足以反映商品品质的主要指标，如化学成分、含量、纯度、性能、容量、长短、粗细等来确定货物的品质；

　　b.凭等级买卖：通过同一类商品按规格上的差异，分为品质优劣各不相同的若干等级来确定货物的品质；

　　c.凭标准买卖：通过由国家或有关**主管部门、同业公会、交易所或国际性的工商组织规定标准作为说明和评定商品品质的依据；

　　d.凭说明书买卖：以说明书并附以图样、照片、设计图纸、分析表及各种数据来说明n商品的具体性能和结构特点，主要适用于机、电、仪等技术密集型产品；

　　e.凭品牌或商标买卖：只凭商品的商标或品牌进行买卖，而无须对品质提出详细要求。

　　（3）按双方商定要求执行，具体约定货物质量要求：_________.

　　第二条 数量和计量单位、计量方法

　　1.数量：_________.具体由双方当事人根据政策、外商资信及市场行情，合理商定。允许的溢短装数量为相当于信用证总金额5%的货物数量。

　　2.计量单位和计量方法：按下列第_________项执行：

　　（1）毛重：货物本身的重量加包装物的重量，一般适用于低值商品。

　　（2）净重：货物本身的重量，即除去包装物后的商品实际重量。

　　（3）公量：在计算货物重量时，用科学仪器抽去商品中所含的水分，再加上标准含水量所求得的重量。适用于棉花、羊毛、生丝等具有较强吸湿性的商品。

　　（4）理论重量：对某些按固定规格生产和买卖的商品，每件重量大体相同，可以从件数推算出总量。

　　（5）法定重量：一些国家海关法规定，商品重量加上直接接触商品的包装物重量为征税的法定重量。

　　3.交货数量的正负尾差、合理磅差和在途自然增（减）量规定及计算方法：_________.

　　第三条 包装

　　1.须用坚固的木箱或纸箱包装，适合长途海运/邮寄/空运和多次搬运、装卸及适应气候的变化。并具备良好的防潮、防霉、防锈、防腐蚀及抗震能力，不能造成运输过程中箱件破损，货物散失。以商品的存放和运输安全为前提，保证货物在没有任何损坏和腐蚀的情况下安全运抵目的地。

　　2.包装箱内的商品均应系加标签，注明合同号、商品名称、质量、规格、数量等并附有完整的维护保养、操作使用说明书、出厂合格证等。

　　3.卖方应在每件包装箱的邻接四个侧面上，用不褪色的油漆以明显易见的中文或英文字样印刷以下标记：

　　（1）合同号；

　　（2）目的站/码头/机场；

　　（3）收货人；

　　（4）货物名称、规格；

　　（5）箱号/件号；

　　（6）毛重/净重（公斤）；

　　（7）体积（长×宽×高，以毫米表示）

　　4.在运输包装内装有爆炸品、易燃物品、有毒物品、腐蚀物品、氧化剂和放射性物资等危险货物时，都必须在运输包装上标明用于各种危险品的标志，以示警告，使装卸、运输和保管人员按货物特性采取相应的防护措施，以保护物资和人身的安全。

　　5.每一包装的尺寸、毛重、净重以及其它必要的注意出项，例如：“不要倒”、“防潮”、“小心轻放”、“固定”等，无论何时如有必要应以不褪色的颜料印刷在每件包装的表面。

　　6.凡由于卖方包装或保管不善致使货物遭到损坏或丢失时，不论在何时何地发现，一经证实，卖方应负责及时补齐、更换或赔偿。在运输中如非卖方包装原因发生货物损坏和丢失时，买方应立即向承运部门提出异议，索取商务证明，并通知卖方_________天内到达现场调查。卖方负责与承运部门及保险公司交涉，买方协助卖方尽快处理，同时卖方应尽快向买方补供货物以满足合同需要。

　　7.包装费用由_________方承担。

　　第四条 运输

　　1.运输方式：按下列第（_________）项执行：

　　（1）海洋运输：

　　按经营方式不同，又分为以下两种：

　　a.租船运输：可以装运各种合法货物，以运输货值较低的粮食、煤炭、木材、矿石等大宗货物为主。

　　b.班轮运输：适合于运输小批量的货物。

　　（2）铁路运输：

　　运行速度快、载运量较大、受气候影响小、准确性和连续性强。

　　（3）航空运输：

　　运送迅速；节省包装、保险和储存费用；可以运往世界各地而不受河海和道路限制；安全准时。适合于运输易腐、鲜活、季节性强、紧急需要的商品。

　　（4）邮政运输：简便、快捷。

　　2.运输单据：

　　（1）海运提单：

　　全套洁净已装船提单，作成空白抬头，由发货人空白背书注明“运费到付”/“运费付讫”并通知目的港的买方。

　　（2）航空运单：

　　提供一份空运单，注明“运费到付”/“运费已付”，交付买方。

　　（3）航空邮包：

　　寄一份航空邮包收据给买方。

　　（4）_________.

　　3.运输线路及费用负担：

　　卖方应按双方商定的合理运输路线、工具、到达站（港/机场），委托承运单位发运货物，力求装足容量或吨位，从而节约费用。如一方需要变更运输路线、工具、到达站（港/机场）时，应及时通知对方，并进行协商，取得一致意见后，再办理发运。协商达成一致意见前，仍然按原合同执行。买方提出改变运输路线、工具、到达站（港/机场），因此增加的费用由买方负担，如确有特殊情况由双方协商解决。卖方改变运输路线、工具、到达站（港/机场），未经买方同意的，因此增加的费用应由卖方负担。

　　4.接货单位（或接货人）_________.买方如要求变更接货人，应在合同规定的交货期限（月份或季度）前40天通知卖方，以便卖方编月度要车（船）计划；必须由买方派人押送的，应在合同中明确规定；双方对货物的运输和装卸，应按有关规定与运输部门办理交换手续，作出记录，双方签字，明确双方和运输部门的责任。

　　第五条 装运

　　1.装运时间：

　　从卖方收到买方信用证日期算起，_________天内予以装船。

　　2.装运港（地）_________.由卖方提出，经买方同意后确定。

　　3.目的港（地）_________.由卖方提出，经买方同意后确定。

　　4.分批装运和转运：

　　由买卖双方协商确定是否订立此条款。

　　5.装运通知：

　　（1）卖方必须在装运期前_________天，用电报/电传向买方通知合同号、货物品名、数量，发票金额，件数，毛重，尺码及备货日期，以便买方安排订仓。

　　（2）如果货物任一包装达到或超过重20吨，长12米，宽2、7米，高3米，卖方应在装船前_________天，向买方提供_________份包装图纸，说明详细尺码和每件重量，以便买方安排运输。

　　（3）买方须在预计船抵达装运港日期前_________天，通知卖方船名，预计装船日期，合同号和装运港船方代理，以便卖方安排装船。如果需要更改载货船只，提前或推后船期，买方或船方代理应及时通知卖方。如果货船未能在买方通知的抵达日期后_________天内到达装运港，从第_________天起，在装运港所发生的一切仓储费和保险费由买方承担。

　　（4）卖方在货物全部装运完毕后_________小时内，须以电报/电传通知买方合同号、货物品名、数量、毛重、发票金额，载货船名和启运日期。如果由于卖方未及时电告买方，以致货物未及时保险而发生的一切损失由卖方承担。

　　6.滞期和速遣费用：

　　船按期抵达装运港后，如果卖方未能备货待装，一切空仓费和滞期费由卖方承担。

　　第六条 保险

　　如果在fob、cfr、fca、或cpt条件下发运货物，应由买方负责投保。

　　如果在cif或cip条件下运送货物，卖方应按发票金额的110%投保_________*安险，或_________水渍险，或_________一切险。另投附加险应包括：_________.

　　第七条 价格与货款支付

　　1.计价货币：_________；单位价格金额：_________；总价：_________.

　　2.付款方式：

　　（1）信用证。在卖方向买方提示由_________银行开出的、以卖方为受益人的金额为_________的不可撤销的银行保函之日起三十日内，买方应向卖方支付合同总金额_________%的价款，即_________.

　　银行保函有效期到：

　　_________装运回后_________天，如果是分批装运，则在最后一批货物装运后_________天；_________最后一批货物到达卸货港之日；_________货物到达卸货港之日后_________月。根据卖方装运的货物自动按比例减少保函金额。

　　（2）信用证-即期付款。

　　买方应于_________________合同规定的装运期第一天（装运日）前_____________日，____________合同签订后_________日内，通过_________银行，以_________电传，_________swift，_________信函，_________简式电报和信函方式出具以卖方的受益人、不可撤销的、金额为_________的_________即期付款信用证_________议付信用证。信用证的.内容应与合同规定相符，信用证的有效期持续至开证日后_________月，以便受益人在当地提示单据。信用证中应含有如下陈述“该信用证以《跟单信用证统一惯例1993年版，国际商会第500号出版物》为准”。

　　（3）信用证-延期付款。

　　买方应于_______________合同规定的装运期的第一天（装运日）前_______________日，__________合同签订后_________日内，通过_________银行，以_________电传，_________swift，_________信函，__________简式电报和信函方式，出具以卖方为受益人的、金额______的、不可撤销的信用证，凭___即期________海运提单、航空运单、铁路交货通知或多式联运单据________提示单据，进行_____承兑____延期付款_________议付。信用证的内容应与合同规定相符，信用证的有效期持续至开证日后_________月，以便受益人在当地提示单据。信用证中应含有如下内容“该信用证以《跟单信用证统一惯例1993年版，国际商会第5o0号出版物》为准。”

　　（4）托收-凭单付款（d/p）货物装运后，卖方应通过银行向买方出具以买方为付款人的即期汇票并附上队需单据。买方应于（委托银行）提交汇票及所需单据时立即付款。

　　（5）托收-承兑交单（d/a）货物装运后，卖方应通过买方的银行向买方出具以买方为付款人的，见票_________天付款的汇票及所需的单据以便承兑。买方应于卖方第一次出具汇票及所需的单据时立即承兑，并于汇票到期日付款。

　　（6）汇付。

　　买方应于：_________收到所需单据后______天内；____提单日后____天内，以____电汇，_____信汇，_________票汇方式将货物发票金额贷款支付到卖方指定银行的卖方帐户。

　　3.有关单据。

　　卖方应准备并向买方提交如下单据：

　　（1）汇票。向_________（银行的名称，在信用证付款方式下）或_________买方（在托上付款方式下）出具汇票。

　　（2）运输单据（选择如下之一）

　　a.标明通知收货人或_________的全套清洁已装船提单，该提单为_________空白抬头；_________空白背书，并注明_________运费已付或_________运费待付。

　　b.签发给卖方不可转让的海洋运单，标明运费_________预付；_________已付或_________待付，通知_________

　　c.多式联运单据

　　d.航空运输单据（空运单据/空运货单）；

　　e.铁路运输单据

　　f.信使及邮递收据

　　（3）其它单据：需要原本_________份和副本_________份。

　　a.商业发票

　　b._________保险单_________保险凭证

　　c.由_________出具的质量检验证明/检验报告/分析证明

　　d.原产地证明_________forma（普惠制原产地证）

　　e.装箱单

　　f.重量单

　　g._________发货通知书_________装船通知

　　（4）其它单据（如要需要）_________

　　4、银行费用。依照根据上述选择的付款方式，买方应承担发生在_________开证行（如以信用证支付），_________托收行（如以d/p或d/a方式支付），_________汇付行（如以汇付方式支付），所在国的所有银行费用。除非双方另有约定。卖方应承担发生在该国以外所有银行费用。

　　第八条 检验

　　1.检验的时间和地点

　　（1）在出口国检验

　　a.在产地检验，即货物离开生产地点（如工厂、农场或矿山）之前_________天内，由卖方或其委托的检验机构人员或买方的验收人员对货物进行检验或验收。在货物离开产地之前的责任，由卖方承担。

　　b.在装运港/地检验，即以离岸质量、重量（或数量）为准。货物在装运港/地装运前_________天内，由双方约定的_________检验机构对货物进行检验，该机构出具的检验证书作为决定交货质量、重量或数量的最后依据。检验机构对货物检验后，货物运抵目的港/地，买方如对货物进行检验，即使发现质量、重量或数量有问题，也仍然有权向卖方提出异议和索赔。

　　2.在进口国检验

　　a.在目的港/地检验，即以到岸质量、重量（或数量）为准。在货物运抵目的港/地卸货后的_________天内，由双方约定的目的港/地的_________检验机构进行检验，该机构出具的检验证书作为决定交货质量、重量或数量的最后依据。如果检验证书证明货物与合同规定不符并确属卖方责任，卖方应予负责。

　　b.在买方营业处所或最终用户所在地检验。对一些需要安装调试进行检验的成套设备、机电仪产品以及在卸货口岸开件检验后难以恢复原包装的商品，双方可约定将检验时间和地点延伸和推迟至货物运抵买方营业所或最终用户的所在地后的_____________天内进行，并以该地约定的_________检验机构所出具的检验证书作为决定交货质量、重量或数量的依据。

　　3.检验标准和方法

　　（1）根据《商检法》规定，凡列入目录的进出口商品，按照国家技术规范的强制性要求进行检验；没在国家技术规范的强制性要求的，可以参照国家商检部门指定的国外有关标准进行检验。法律、行政法规规定由其他检验机构实施检验的进出口商品或者检验项目，依照有关法律、行政法规的规定办理。此外，合同双方当事人还可以将买卖合同中规定的质量、数量和包装条款作为检验的重要依据。

　　（2）商品检验的方法主要有感官检验、化学检验、物理检验、微生物检验等。

　　第九条 索赔

　　1.索赔依据：

　　买方有权在货物到达_________最终目的地_________卸货港后向检验机关申请检验货物的权利。如果货物的品质、规格、数量、重量、包装及对安全、卫生或健康的要求不符合合同的规定则买方应向卖方发出索赔通知，并有权以上述条款规定的检验机构签发的检验证明作为依据向卖方索赔，并在_________列出索赔理由。

　　2.索赔期限：

　　（1）货物到达最终目的地之日后_________日内只要该日不超过货物到达卸货港之日后_________日；

　　（2）在保证期内发现故障或缺陷的情况下，最迟应在发现故障后_________周内。

　　3.卖方在收到本合同规定的检验机构出具的检验证明后不迟于_________日对买方的索赔要来作出答复。如果卖方未在上述期限内作出答复，则买方的索赔要求被视为接受。

　　第十条 税收

　　与本合同有关及在执行本合同中由中国根据生效的税收法律征收的所有税收由_________支付。与本合同有关及在执行本合同中在中华人民共和国领土以外征收的所有税收应由_________支付。

　　第十一条 不可抗力

　　1.如果本合同任何一方因受不可抗力事件影响而未能履行其在本合同下的全部或部分义务，该义务的履行在不可抗力事件妨碍其履行期间应予中止。

　　2.声称受到不可抗力事件影响的一方应尽可能在最短的时间内通过书面形式将不可抗力事件的发生通知另一方，并在该不可抗力事件发生后______日内向另一方提供关于此种不可抗力事件及其持续时间的适当证据及合同不能履行或者需要延期履行的书面资料。声称不可抗力事件导致其对本合同的履行在客观上成为不可能或不实际的一方，有责任尽一切合理的努力消除或减轻此等不可抗力事件的影响。

　　3.不可抗力事件发生时，双方应立即通过友好协商决定如何执行本合同。不可抗力事件或其影响终止或消除后，双方须立即恢复履行各自在本合同项下的各项义务。如不可抗力及其影响无法终止或消除而致使合同任何一方丧失继续履行合同的能力，则双方可协商解除合同或暂时延迟合同的履行，且遭遇不可抗力一方无须为此承担责任。当事人迟延履行后发生不可抗力的，不能免除责任。

　　4.本合同所称'不可抗力'是指受影响一方不能合理控制的，无法预料或即使可预料到也不可避免且无法克服，并于本合同签订日之后出现的，使该方对本合同全部或部分的履行在客观上成为不可能或不实际的任何事件。此等事件包括但不限于自然灾害如水灾、火灾、旱灾、台风、地震，以及社会事件如战争（不论曾否宣战）动乱、**，**行为或法律规定等。

　　第十二条 终止合同

　　本合同在下列任一情形下终止：

　　1.一方进入解体或倒闭阶段；

　　2.一方被判为破产或其它原因致使资不抵债；

　　3.本合同已有效、全部得到履行；

　　4.双方共同同意提前解除合同；

　　5.按仲裁机构的裁决，合同解除或终止；

　　6.因不可抗力致使合同目的不能实现的；

　　7.在合同期限届满之前，当事人一方明确表示或以自己的行为表明不履行合同主要义务的；

　　8.当事人一方迟延履行合同主要义务，经催告后在合理期限内仍未履行；

　　9.当事人有其他违约或违法行为致使合同目的不能实现的。

　　第十三条 争议解决

　　本合同在履行过程中发生的争议，由双方当事人协商解决，也可由有关部门调解；协商或调解不成的，按下列第_________种方式解决：

　　1.提交_________仲裁委员会仲裁；

　　仲裁裁定是终局的，对双方均有约束力。任何一方不得向法院或其他机构申请改变仲裁裁定。

　　仲裁费用由败方承担。

　　仲裁也可在双方均能接受的第三国进行。

　　仲裁进行过程中，双方将继续执行合同，但仲裁部分除外。

　　2.依法向人民法院起诉。

　　在进行法院审理期间，除提交法院审理的事项外，合同其他部分仍应继续履行。

　　第十四条 通知

　　1.根据本合同需要一方向另一方发出的全部通知以及双方的文件往来及与本合同有关的通知和要求等，必须用书面形式，可采用_（书信、传真、电报、当面送交等）方式传递。以上方式无法送达的，方可采取公告送达的方式。

　　2.各方通讯地址如下：_________.

　　3.一方变更通知或通讯地址，应自变更之日起_________日内，以书面形式通知对方；否则，由未通知方承担由此而引起的相关责任。

　　第十五条 合同的变更

　　本合同履行期间，发生特殊情况时，任何一方需变更本合同的，要求变更一方应及时书面通知对方，征得对方同意后，双方在规定的时限内（书面通知发出_________天内）签订书面变更协议，该协议将成为合同不可分割的部分。未经双方签署书面文件，任何一方无权变更本合同，否则，由此造成对方的经济损失，由责任方承担。

　　第十六条 合同的转让

　　除合同中另有规定外或经双方协商同意外，本合同所规定双方的任何权利和义务，任何一方在未经征得另一方书面同意之前，不得转让给第三者。任何转让，未经另一方书面明确同意，均属无效。

　　第十七条 合同的解释

　　本合同未尽事宜或条款内容不明确，合同双方当事人可以根据本合同的原则、合同的目的、交易*惯及关联条款的内容，按照通常理解对本合同作出合理解释。该解释具有约束力，除非解释与法律或本合同相抵触。

　　第十八条 补充与附件

　　本合同未尽事宜，依照有关法律、法规执行，法律、法规未作规定的，双方可以达成书面补充合同。本合同的附件和补充合同均为本合同不可分割的组成部分，与本合同具有同等的法律效力。

　　第十九条 合同的效力

　　本合同自双方或双方法定代表人或其授权代表人签字并加盖单位公章或合同专用章之日起生效。

　　有效期为_________年，自_________年_________月_________日至_________年_________月_________日。

　　本合同正本一式_________份，双方各执_________份，具有同等法律效力。

　　买方（盖章）_________

　　卖方（盖章）_________

　　法定代表人（签字）___

　　法定代表人（签字）___

　　_________年____月____日

　　_________年____月____日

　　签订地点：_____________

　　签订地点：_____________

货物买卖合同范本13

　　合同号：____ 日 期：____ 地 点：____

　　买方：____

　　地址：____

　　电报：____

　　电传：____

　　卖方：____

　　地址：____

　　电报：____

　　电传：____

　　本合同由买方和卖方商订。在合同项下，双方同意按下述条款买卖下述商品：

　　第一条 品名、规格、数量及单价______________________

　　_________________________

　　第二条 合同总值

　　第三条 原产国别及制造厂商

　　第四条 装运港

　　第五条 目的港

　　第六条 装运期

　　分运：

　　转运：

　　第七条 包装

　　所供货物必须由卖方妥善包装，适合远洋及长途内陆运输，防潮，防湿、防震，防锈，耐野蛮装卸，以确保货物不致由上述原因受损，使之完好安全到达安装或建筑工地。任何由于包装不妥善所致之任何损失均由卖方负担。

　　第八条 唛头

　　卖方须用不褪色油漆于每一包装箱上印刷包装编号、尺码、毛重、净重、提吊位置、“此端向上”、“小心轻放”、“保持干燥”等字样及下列唛头：____

　　第九条 保险：装运后由买方投保。

　　第十条 付款条件

　　(1)买方在装运期前30天，通过中国银行开立由买方支付以卖方为受益人的不可撤销信用证，其金额为合同总值的__%，计____。该信用证在中国银行____行收到下列单证并核对无误后承付(在分运情况下，则按分运比例承付)。

　　a.全套可议付已装船清洁海运提单，外加两份副本，注明“运费已付”，空白抬头，空白背书。

　　b.商业发票一式五份，注明合同号，信用证号和唛头。

　　c.装箱单一式四份，注明每包货物数量，毛重和净重。

　　d.由制造厂家出具并由卖方签字的品质证明书一式三份。

　　e.已交付全套技术文件的确认书一式两份。

　　f.装运后即刻发给买方的已装运通知电报/电传附本一份。

　　(2)卖方在装运后10天内，须航空邮寄三套上述文件(f除外)寄给买方。

　　(3)中国银行在收到合同____中规定的，由双方签署的验收证明后，在____天内，承付合同金额的百分之____，金额为____。

　　(4)按本合同第15条和第18条，规定买方在付款时有权将应由卖方支付的延期货物罚款扣除。

　　(5)所有发生在中国境内的银行费用应由买方承担，所有发生在中国境外的银行费用应由卖方承担。

　　第十一条 装运条件

　　(1)卖方必须在装运前四十天向买方通知预订的船名及其运输路线，供买方确认。

　　(2)卖方必须在装运前二十天通知买方预计发货时间，合同号，发票金额，发运件数及每件的重量和尺码。

　　(3)卖方必须在装船完毕后四十八小时内，以电报/电传方式向买方通知货物名称、数量、毛重，发票金额，船名和启运日期。

　　(4)如果任一单件货物的重量达到或超过20吨，长12米，宽2.7米，高3米，卖方须在装船期前50天向买方提供5份详细包装图纸，注明详细的尺码和重量，以便买方安排内陆运输。

　　(5)如果由于卖方未及时按11条第(3)款执行，以致买方未能将货物及时保险而造成的一切损失，由卖方承担。

　　(6)在目的港卸货和内陆运输的一切费用由买方承担。

　　第十二条 技术文件

　　(1)下述全套英文本技术文件一份必须随每批货物一同包装发运：

　　a.基础设计图。

　　b.接线说明书，电路图，气/液压连接图。

　　c.易磨损件的制造图纸和说明书。

　　d.零配件目录。

　　e.安装、操作和维修说明书。

　　(2)此外，在签订合同60天内，卖方必须向买方或最终用户挂号航空邮寄本条款 ( 1)中规定的技术文件。否则，买方有权拒开信用证或拒付货款。

　　第十三条 保质条款

　　卖方必须保证所供货物系用上等材料和一流工艺制造，崭新，未曾使用，并在各方与合同规定的质量、规格和性能相一致，在货物正确安装、正常操作和维修情况下，卖方必须对合同货物的正常使用给予____天的保证期，此保证期从货物到达____起开始计算。

　　第十四条 检验

　　(1)卖方/制造厂商必须在交货之前对货物质量、规格、性能和数量进行精确全面的检验，并签发质量证明书，证明货物符合合同规定。此证明书不作为货物质量、规格、性能和数量的最后依据。卖方或制造厂商必须将记载检验细节和结果的书面报告附在质量证明书内。

　　(2)在货物抵达目的地港之后，买方须申请中国商品检验局(以下称商检局)就货物质量、规格和数量进行初步检验，并签发检验证明书。如果发现到货的质量、规格和数量与合同不符，除应由保险公司或船方负责者外，买方在货物抵达目的港后____天内有权拒收货物，向卖方索赔。

　　(3)如果发现货物的质量和规格与合同规定不符或货物在本合同第13条所述保证期内被证明有缺陷，包括内在缺陷或使用不适当原材料，买方将安排商检局检验，并有权依据检验证书向卖方索赔。

　　(4)如果由于某种不能预料的原因在合同有效期内检验证书不及办妥，买方须电告卖方延长商检期____天。

　　第十五条 索赔

　　(1)如果卖方对货物与合同规定不符负有责任，且买方在本合同第13条第14条规定的检验和质量保证期之内提出索赔时，卖方在征得买方同意后，须按下列方法之一种或几种索赔：

　　a.同意买方退货，并将所退货物金额用合同规定的货币偿还买方，并承担因退货造成的一切直接损失和费用，包括：利息、银行费用、运费、保险费、检验费、仓储、码头装卸费以及监管保护所退货物的一切其它必要费用。

　　b.按照货物的质量低劣程度、损坏程度和买方蒙受损失金额将货物贬值。

　　c.用符合合同规定的规格质量和性能的新部件替换有瑕疵部件，并承担买方所蒙受的一切直接损失及费用。新替换部件的保质期须相应延长。

　　(2)若卖方在收到买方上述索赔书后一个月之内未予答复，则视为卖方接受索赔。

　　第十六条 不可抗力

　　(1)如签约双方中任何一方受不可抗力所阻，无法履约，履约期限则按照不可抗力影响履约的时间作相应延长。

　　(2)受阻方应在不可抗力发生和终止时尽快电告另一方，并在事故发生后14天内将主管机构出具的事故证明书挂号航空邮寄给另一方认可。

　　(3)如果不可抗力事故持续超过120天，另一方有权用挂号航空邮寄书面通知，通知受阻一方终止合同，通知立即生效。

　　第十七条 仲裁

　　(1)凡由于执行本合同而发生的一切争执，应通过友好协商解决。如果不能解决，则可诉诸仲裁。

　　(2)仲裁应提交中国北京中国国际经济贸易仲裁委员会，按照其程序仲裁。

　　(3)仲裁机构的裁决具有最终效力，双方必须遵照执行，仲裁费用由败诉一方承担。仲裁机构另有裁定者除外。

　　(4)仲裁期间，双方应继续执行除争议部分之外的合同其它条款。

　　第十八条 延期和罚款

　　如卖方不能按合同规定及时交货，除因不可抗力事故之外，若卖方同意支付延期罚款，买方应同意延期交货，罚款通过议付行在议付时扣除，但是罚款额不超过货物总值的5%，罚金率按每星期0.5%计算。不足一星期者按一星期计。如果卖方交货延期超过合同规定船期十星期，买方有权撤销合同。尽管撤销了合同，卖方仍须向买方立即支付规定罚款。

　　第十九条 附加条款(如果上述条款与下列附加条款不符，将以后者附加条款为准)

　　第二十条 本合同双方签字后生效。

　　买方: 卖方:

　　年 月 日

货物买卖合同范本14

　　本合同由以下双方当事人订立：

　　甲方： ;(以下简称“甲方”)

　　地址：

　　乙方： ;(以下简称“乙方”)

　　地址：

　　双方本着友好、*等、互利、自愿、诚实、信用的原则，就甲方委托乙方购买二手机械等事宜，达成如下合同条款：

　　一、委托内容

　　第一条 乙方从甲方处购买________ 压路机壹台，总价_______元整。

　　甲方收到乙方定金 元整后甲方负责调试整修费用由乙方承担，剩余货款_______元整付清后方可提车，如违约乙方所交定金不予退回。

　　第二条 此车属二手车，无三包服务，甲方可提供技术咨询。

　　第三条 甲方提供的_______压路机配置为_______发动机，发动机号：_______，出厂编号： _______

　　第四条 乙方付清全部购车款后才具有该设备的所有权。 若有异议，甲乙双方应先协商，协商不成由甲方所在地人民法院调解。

　　二、违约责任

　　1.合同签订后如甲方终止合同，则定金不再退还，归乙方所有。

　　2.甲方不能按时支付合同费用或不能按合同规定期限履行其义务，导致的工期延误，其责任由甲方承担。

　　3.除不可抗力原因外，若乙方因自身原因导致违约，退还总制作费的千分之一。

　　4.因不可抗力或者其他意外事件，或者使得本合同的履行不可能、不必要或者无意义的，任一方均可以解除本合同。遭受不可抗力、意外事件的一方全部或部分不能履行本合同、解除或迟延履行本合同的，应将事件情况以书面形式通知另一方并向另一方提交相应的证明。

　　5.双方当事人对本合同的订立、解释、履行、效力等发生争议的，应友好协商解决;

　　协商不成的，则可向人民法院提起诉讼。

　　6.本合同签订后，经双方当事人协商一致，可以对本合同有关条款进行变更或者补充但应当以书面形式确认。上述文件一经签署，即具有法律效力并成为本合同的有效组成部分。

　　甲方：

　　乙方：

　　(盖章)

　　(盖章)

　　签字日期：

　　签字日期：

　　联系人：

　　联系人：

　　联系电话：

　　联系电话：

货物买卖合同范本15

　　买方：____________________________________

　　地址：____________邮码：____________电话：____________

　　法定代表人：____________职务：____________

　　卖方：____________________________________

　　地址：____________邮码：____________电话：____________

　　法定代表人：____________职务：____________

　　买方和卖方在*等、自愿、互惠、互利原则上，经充分协商签订本合同，双方同意按下述条款全面履行：

　　第一条品名、规格、数量及单价

　　__________________________________________________________________

　　__________________________________________________________________

　　__________________________________________________________________

　　__________________________________________________________________

　　第二条合同总值

　　第三条原产国别及制造厂商

　　第四条装运港

　　第五条目的港

　　第六条装运期

　　________分运：

　　________转运：

　　第七条包装

　　所供货物必须由卖方妥善包装，适合远洋及长途陆路运输，防潮、防湿、防震、防锈、耐野蛮装卸，以确保货物不致由上述原因受损，使之完好安全到达安装或建筑工地。任何由于包装不善所致任何损失均由卖方负担。

　　第八条唛头

　　卖方必须用不褪色油漆于每一包装箱上印刷包装编号、尺码、毛重、净重、提吊位置、“此端向上”、“小心轻放”、“保持干燥”等字样及下列唛头：

　　第九条保险

　　在CIF条款下：

　　由卖方出资按110％发票金额投保。

　　在CFR条款下：装运后由买方投保。

　　第十条付款条件

　　1.买方在装运期前30天，通过________银行开立由买方支付以卖方为受益人的不可撤消信用证，其金额为合同总值的____％，计____.该信用证在____银行收到下列单证并核对无误后承付（在分运情况下，则按分运比例承付）。

　　a.全套可议付已装船清洁海运提单，外加两份副本，注明“运费已付”、空白抬头、空白背书、已通知到货口岸________运输公司。

　　b.商业发票一式五份，注明合同号、信用证号和唛头。

　　c.装箱单一式四份，注明每包装货物数量、毛重和净重。

　　d.由制造厂家出具并由卖方签字的品质证明书一式三份。

　　e.已交付全套技术文件的确认书一式两份。

　　f.装运后即刻发给买方的已装运通知电报／电传附本一份。

　　g.在CIF条款下

　　1.全套按发票金额110％投保____的保险费。

　　2.卖方在装运后10天内，须航空邮寄三套上述文件（f除外）一份寄给买方，两份寄目的港____________运输公司。

　　3.银行在收到合同中规定的、由双方签署的验收证明后，在____天内，承付合同金额的百分之________，金额为____.

　　4.按本合同第15条和18条，规定买方在付款时有权将应由卖方支付的延期货物罚款扣除。

　　5.所有发生在买方国境内的银行费用应由____方承担。所有发生在买方国境外的银行费用应由____方承担。

　　第十一条装运条件

　　1.卖方必须在装运前40天向买方通知预订的船只及其运输路线，供买方确认。

　　2.卖方必须在装运前20天通知买方预计发货时间、合同号、发票金额、发运件数及每件的重量和尺码。

　　3.卖方必须在装船完毕后48小时内，以电报／电传方式向买方通知货物名称、数量、毛重、发票金额、船名和启运日期。

　　4.如果任一单件货物的重量达到或超过吨，长米，宽米，卖方须在装船期前50天向买方提供5份详细包装图纸，注明详细的尺码和重量，以便买方安排内陆运输。

　　5.在CFR条款下：如果由于卖方未及时按11条第（3）款执行，以致买方未能将货物及时保险而造成的一切损失，由卖方承担。

　　第十二条技术文件

　　1.下述全套英文本技术文件一份必须随每批货物一同包装发运：

　　a.基础设计图。

　　b.接线说明书、电路图、气／液压连图。

　　c.易磨损件的制造图纸和说明书。

　　d.零配件目录。

　　e.安装、操作和维修说明书。

　　2.此外，在签订合同60天内，卖方必须向买方或最终用户挂号航空邮寄本条第1项中规定的技术文件，否则，买方有权拒开信用证或付货款。

　　第十三条保质条款

　　卖方必须保证所供货物系用上等材料和一流工艺制造、崭新、未曾使用，并在各方面与合同规定的质量、规格和性能相一致，在货物正确安装、正常操作和维修情况下，卖方必须对合同货物的正常使用给予____天的保证期，此保证期从货物到达起开始计算。

　　第十四条检验

　　1.卖方／制造厂商必须在交货前全面、准确地检验货物的质量、规格和数量，签发质量证明书，证明所交货物与合同中有关条款规定相符，但此证明书不作为货物质量、规格、性能和数量的最后依据，卖方或制造厂商应将记载检验细节和结果的书面报告附在质量说明书内。

　　2.在货物抵达目的地港之后，买方须申请____国商品检验局（以下称商检局）就货物质量、规格和数量进行初步检验，并签发检验证明书。如果发现到货的质量、规格和数量与合同不符，除应由保险公司或船方负责者外，买方在货物抵达目的港后____天内有权拒收货物，向卖方索赔。

　　3.如果发现货物的质量和规格与合同规定不符或货物在本合同第13条所述保证期内被证明有缺陷，包括内在缺陷或使用不适当原材料，买方将安排商检局检验，并有权依据检验证书向卖方索赔。

　　4.如果由于某种不能预料的原因在合同有效期内检验证书不及办妥，买方应电告卖方延长商检期____天。

　　第十五条索赔

　　1.若卖方对货物与合同规定不符，且买方在本合同第13条、第14条规定的检验和质量保证期之内提出索赔时，卖方在征得买方同意后，须按下列之一种或几种索赔：

　　a.同意买方退货，并将所退货物金额用合同规定的货币偿还买方，并承担因退货造成的一切直接损失和费用，包括：利息、银行费用、运费、保险费、检验费、仓储、码头装卸费以及监管保护所退货物的一切其他必要费用。

　　b.按照货物质量低劣程度、损坏程度和买方蒙受损失金额将货物贬值。

　　c.用符合合同规定的规格质量和性能的新部件替换有瑕疵部件，并承担买方所蒙受的一切直接损失及费用，新替换部件的保质期须相应延长。

　　2.若卖方在收到买方上述索赔书后一个月之内未予答复，则视为卖方接受索赔。

　　第十六条不可抗力

　　1.如签约双方中任何一方受不可抗力所阻，无法履约，履约期限则按照不可抗力影响履约的时间作相应延长。

　　2.受阻方应在不可抗力发生和终止时尽快电告另一方，并在事故发生后14天内将主管机构出具的事故证明书挂号航空邮寄给另一方认可。

　　3.不可抗力事件持续超过120天，另一方有权用挂号航空寄书面通知，通知受阻一方终止合同，通知立即生效。

　　第十七条仲裁

　　由于执行本合同而发生的一切争执，应通过友好协商解决，如果不能解决，按下述第（）项仲裁：

　　1.提交中国北京中国国际经济贸易仲裁委员会，按照其程序仲裁。

　　2.提交双方同意的第三国仲裁机构仲裁。

　　仲裁机构的裁决具有最终效力，双方必须遵照执行。仲裁费用败诉一方承担，仲裁机构另有裁定者除外。

　　仲裁期间，双方应继续执行除争议部分之外的合同其他条款。

　　第十八条延期和罚款

　　如卖方不能按合同规定及时交货，除因不可抗力事故之外，若卖方同意支付延期罚款，买方应同意延期交货，罚款通过议付行在议付时扣除，但是罚款额不得超过货物总值的5％。罚金率按每星期0.5％计算。不足一星期者按一星期计。如果卖方交货延期超过合同规定船期10星期，买方有权撤消合同，尽管撤消了合同，卖方仍须向买方立即支付规定罚款。

　　第十九条附加条款

　　本合同由双方于____年__月__日在________国________市用____文签署，正本一式__份，买卖双方各执__份，合同以下述（）款为生效方式：

　　1.立即生效。

　　2.合同签署后____天内，由双方交换确认书后生效。

　　买方：____________

　　签名：____________

　　卖方：____________

　　签名：____________

　　签署日期：____年__月__日

货物买卖合同菁选扩展阅读

货物买卖合同菁选（扩展1）

——货物买卖合同菁选

货物买卖合同(通用15篇)

　　随着时间的推移，合同对我们的帮助越来越大，签订合同能够较为有效的约束违约行为。那么问题来了，到底应如何拟定合同呢？以下是小编为大家整理的货物买卖合同，欢迎大家借鉴与参考，希望对大家有所帮助。

货物买卖合同1

　　订立合同双方：

　　甲方（委托人）：（注：须填写营业执照登记的单位全称）

　　注册地址：(注：以营业执照为准)邮编：

　　通讯地址：(注：以实际办公地址为准)邮编：

　　法定代表人/负责人：

　　联系人：电话：

　　电子邮箱：传真：

　　乙方（受托人）：（注：须填写营业执照登记的单位全称）

　　注册地址：(注：以营业执照为准)邮编：

　　通讯地址：(注：以实际办公地址为准)邮编：

　　法定代表人/负责人：

　　联系人：电话：

　　电子邮箱：传真：

　　经买卖双方在*等、互利原则上协商一致，达成本协议各条款，共同履行：

　　第一条货物名称：____________________

　　第二条产地：____________________

　　第三条数量：____________________

　　第四条商标：____________________

　　第五条价格：__________________

　　第六条包装：____________________

　　第七条付款条件：签订合同后买方于7个银行日内开出以卖方为受益人的、经确认的、不可撤销的、可分割、可转让的、不得分批装运的、无追索权的信用证。

　　第八条装船：从卖方收到买方信用证日期算起，45天内予以装船，若发生买方所订船舶未按时到达装货，按本合同规定，卖方有权向买方索赔损毁/耽搁费，按总金额____%计算为限。因此，买方需向卖方提供银行保证。

　　第九条保证金：卖方收到买方信用证的14个银行日内，向买方寄出____%的保证金或银行保函。若卖方不执行本合同，其保证金买方予以没收。

　　第十条应附的单据：卖方向买方提供：

　　1.全套清洁提货单；

　　2.一式四份经签字的商业发票；

　　3.原产地证明书；

　　4.装箱单；

　　5.为出口________所需的其他主要单据。

　　第十一条装船通知：卖方在规定的装货时间至少14天前用电报方式将装船条件告知买方，买方或其代理人将装货船估计到达装货港的时间告知卖方。

　　第十二条其他条款：质量、数量和重量的检验可于装货港一次进行，若要求提供所需的其他证件，其办理手续费、领事签证费应由买方负担。

　　第十三条装船时间：

　　第十四条装货效率：每一个晴天工作日，除星期日、节假日外，每舱口进货为________立方（吨）。

　　第十五条延期费/慢装卸罚款：对于________载重吨船来说，每天________U.S.D.。

　　第十六条不可抗力：签约双方的任何一方由于台风、地震和双方同意的不可抗力事故而影响合同执行时，则延迟合同的期限应相当于事故所影响的时间。

　　第十七条合同争议的解决：

　　第十八条本合同于年月日在________市用________文签署，正本一式两份，买卖双方各执一份，买卖双方签字生效。

　　（以下无正文）

　　（此页无正文，合同签署页）

　　甲方（公司章）：乙方（公司章）：

　　法定代表人法定代表人

　　（或授权代表）：（或授权代表）：

　　签约日期：年月日

　　签约地点：建议填写我方签约主体所在地

货物买卖合同2

　　甲方：________ 地址：________

　　电报：________ 电传：________

　　乙方：________ 地址：________

　　电报：________ 电传：________

　　甲乙双方经过协商，就甲方向乙方出卖本合同约定的货物事宜，达成如下一致：

　　一、买卖标的和数量

　　甲方将下列货物卖与乙方：

　　名 称：__________________

　　规格或型号：____________

　　品 牌：__________________

　　生产商：_________________

　　数 量：__________________

　　二、单价和货款总额

　　双方约定的价格条款是：__________________。

　　本合同总价款为人民币______万元

　　三、交货时间和交货数量

　　交货时间为____年__月__日；

　　每批次交货数量的限制是：__________________

　　四、交货地点、运输方式和运输费用的承担

　　双方确定的交货地点为__________________；

　　运输方式为：

　　运费由乙方承担，但是已经合并计算入本合同的货物单价中

　　五、质量标准和验收条款

　　双方约定的质量标准是：__________________

　　封样的方式和保存：__________________

　　乙方在甲方货物到达交货地点的当天应当及时组织人员进行验收，验收合格后予以签收货物。不合格货物乙方有权拒绝接收。

　　六、包装和标签

　　双方确定的包装材料和方式是：__________________

　　货物标签商定为：__________________

　　七、损失风险

　　货物在送达交货地点前的损失风险由甲方承担，其后的损失风险由乙方承担。

　　八、货物所有权

　　在乙方如数、及时地支付完毕本合同约定的货款前，甲方拥有对出卖货物的所有权，乙方有义务保证不因乙方的原因而导致甲方的上述权利受到限制或者剥夺。

　　九、货款结算和支付

　　结算和支付期限为：____年__月__日

　　支付方式为：__________________

　　十、知识产权

　　甲方保证对所出卖的货物拥有合法、完整的知识产权，否则因此而造成乙方损失的，甲方予以充分赔偿。

　　十一、保密条款

　　有关本合同的协商、签订和本合同的所有内容，以及为履行本合同而知悉的对方的商业秘密，包括但不限于产品型号、规格、工艺、技术资料、双方客户、文件、图纸、价格等，双方都负有保密义务。非经对方或者法定权利机构的许可或者要求，不得向任何他方予以披露、使用许可或者进行其他任何形式的泄露和使用。

　　十二、合同的变更、解除和终止

　　双方协商一致并达成新的条款时，可以变更本合同；

　　任何一方违约，对方在追究违约方的违约责任的同时，有权决定是否解除本合同；

　　在本合同约定的有效期限届满、合同履行完毕或者双方一致同意终止时，本合同得以终止

　　十三、违约责任

　　交货迟延的违约责任：_________________________

　　验收迟延的违约责任：甲方交货日期得以顺延并由乙方承担损失风险，同时按日支付违约金________元；

　　货款支付迟延的违约责任：____________________

　　交货不合格时的违约责任：____________________

　　违反保密条款的违约责任：支付违约金_____万元，但是如果违约方因违约而获得的利益或者守约方遭受的损失大于_____万元时，上述款项应当如数赔偿给守约方。

　　十四、合同的生效

　　本合同经双方签章后生效。

　　十五、争议的解决

　　因履行本合同发生争议的，双方协商解决，协商不成时，提交原告住所地的人民法院裁决。

　　十六、合同文本

　　本合同一式二份，双方各执一份。

　　十七、文书和意见的送达地址

　　双方明确本合同注明的联络方式是合适的，任何因履行本合同的所需的与对方的联系和文书都以上述方式进行，除非经对方的书面确认才得以变更。

　　甲方（签章）：_______________乙方（签章）：_____________

　　法定代表人： ________________ 法定代表人： ______________

　　代理人：（签字）_____________代理人：（签字）__________

　　_______年____月____日 _______年____月____日

货物买卖合同3

　　需方(甲方)： 合同编号：

　　供方(乙方)： 签订日期：

　　为了明确甲乙双方得责任和义务，使双方有关 购销业务能够健康有序得发展，经双方共同磋商，特定立下列条款，以资共同恪守。

　　一、购销货物名称： 。

　　二、质量要求

　　按乙方企业标准，或以甲乙双方共同封存发样品为准。

　　三、订货约定

　　1、甲方需要购货时，需提前十天以上下订单，每次订货先以电话商议或与业务负责人面谈，然后由甲方或乙方业务负责人将订货单传给乙方销售部。每次可订一车或数车生产计划。

　　2、每次订单甲方必须明确规格型号、价格数量、发货日期等经双方确认后方可有效。并与本合同具有同等得法律效力。

　　3、如甲方需要变动货物得规格、数量及送货日期，必须在乙方未生产之前补发传真给乙方，否则甲方必须按原订单收货。

　　4、如乙方因发生不可抗力因素得影响(如：大型设备损坏、自然灾害等)，造成停产等情况，使货物不能按时送达的，乙方应及时把信息通知甲方。

　　5、按约定甲方未能按时支付货款时，乙方有权拒付尚未交付或下批次发货物，甲方因此造成得损失，乙方不承担任何责任。

　　6、每次订货时得订单作为该合同得附件，与该合同具有同等法律效力。

　　四、货物交割得相关规定

　　1、运输方式：汽车运输，运费由

　　2、交货地点：

　　3、货物到达甲方，由甲方负责卸车，卸车费用及各种责任全部由甲方承担。

　　4、甲方收货后必须要在乙方销售回执单上签字、盖章，以证明货已收到。

　　5、甲方收到发票后必须在乙方销售回执单上签字说明以证明发票已收到。

　　五、验收标准及异议提出期限

　　1、验收标准及方法以本合同第二条为准，提出质量异议期限为收货天，约定期限内无异议，视为产品合格。

　　2、合格损耗标准及计算方法：每顿±2公斤。

　　六、结算方式等约定

　　1、标得物所有权及风险自交付时起转移，但甲方为履行支付价款义务的，标得物所有权属于乙方所有。

　　2、结算方式：

　　3、结算期限：

　　七、违约责任及合同纠纷得解决方式

　　1、违约责任：由违约方按违约部分的20%支付违约金。

　　2、合同纠纷的解决方式：由双方协商解决，协商不成由乙方所在地法院管辖。

　　八、本合同一式二份，甲乙双方各执一份，自双方签字或盖章后生效。本合同未尽事宜待双方再行协商后予以补充，补充约定与本合同具有同等法律效力。

　　九、其它约定事宜：

　　甲方(公章)：_________ 乙方(公章)：_________

　　法定代表人(签字)：_________ 法定代表人(签字)：_________

　　_________年____月____日 _________年____月____日

货物买卖合同4

　　买方：________________________ （下称甲方）

　　地址：________________________ 邮编：__________

　　电话：________________________ 传真：__________

　　电子邮箱：____________________

　　卖方：________________________ （下称乙方）

　　地址：________________________ 邮编：__________

　　电话：________________________ 传真：__________

　　电子邮箱：____________________

　　甲乙双方经充分协商，本着自愿及*等互利的原则，订立本合同。

　　第一条 名称、品种、规格和质量

　　1。名称、品种、规格：

　　________________________ (应注明产品的牌号或商标)。

　　2。质量，按下列第( )项执行：

　　(1) 按照______________标准执行(须注明按国家标准或部颁或企业具体标准，如标准代号、编号和标准名称等)。

　　(2) 按样本，样本作为合同的附件（应注明样本封存及保管方式）。

　　(3) 按双方商定要求执行，具体为：

　　__________________________（应具体约定产品质量要求）。

　　第二条 数量和计量单位、计量方法

　　1。数量：________________ 。

　　2。计量单位和方法：____________________。

　　3。交货数量的正负尾差、合理磅差和在途自然增(减)量规定及计算方法：____ ____________________。

　　第三条 包装方式和包装品的处理：

　　__________________(应尽可能注明所采用的包装标准是否国家或主管部门标准，自行约定包装标准应具体可行，包装材料由谁供应，包装费用的负担。)。

　　第四条 交货方式：

　　1。交货时间：______________。

　　2。交货地点：______________。

　　3。运输方式：______________(注明由谁负责代办运输)。

　　4。保 险：______________(按情况约定由谁负责投保并具体规定投保金额和投保险种)。

　　5。与买卖相关的单证的转移：______________________。

　　第五条 验收：

　　1。验收时间：______________。

　　2。验收方式：

　　____________(如采用抽样检验，应注明抽样标准或方法和比例)。

　　3。验收如发生争议，由______检验机构按______检验标准和方法，对产品进行检验。

　　第六条 价格与货款支付：

　　1。单价：________； 总价：__________________（明确币种及大写）。

　　2。货款支付：

　　货款的支付时间：________________________；

　　货款的支付方式：________________________；

　　运杂费和其它费用的支付时间及方式：____________________。

　　3。预付货款：________________(根据需要决定是否需要预付货款及金额、预付时间)。

　　第七条 提出异议的时间和方法：

　　1。甲方在验收中如发现货物的品种、型号、规格、花色和质量不合规定或约定，应在妥为保管货物的同时，自收到货物后________日内向乙方提出书面异议；在托收承付期间，甲方有权拒付不符合合同规定部分的货款。甲方未及时提出异议或者自收到货物之日起______日内未通知乙方的，视为货物合乎规定。

　　2。甲方因使用、保管、保养不善等造成产品质量下降的，不得提出异议。

　　3。乙方在接到甲方书面异议后，应在__________日内负责处理并通知甲方处理情况，否则，即视为默认甲方提出的异议和处理意见。

　　第八条 甲方违约责任：

　　1。甲方中途退货的，应向乙方赔偿退货部分货款的______％违约金。

　　2。甲方未按合同约定的时间和要求提供有关技术资料、包装物的，除交货日期得以顺延外，应按顺延交货部分货款金额每日万分之______计算，向乙方支付违约金；如________日内仍不能提供的，按中途退货处理。

　　3。甲方自提产品未按乙方通知的日期或合同约定日期提货的，应按逾期提货部分货款金额每日万分之________计算，向乙方支付逾期提货的违约金，并承担乙方实际支付的代为保管、保养的费用。

　　4。甲方逾期付款的，应按逾期货款金额每日万分之________计算，向乙方支付逾期付款的违约金。

　　5。甲方违反合同规定拒绝接受货物的，应承担因此给乙方造成的损失。

　　6。甲方如错填到货的地点、接货人，或对乙方提出错误异议，应承担乙方因此所受到的实际损失。

　　7。其它约定：________________________。

　　〖〗

　　第九条 乙方的违约责任：

　　1。乙方不能交货的，向甲方偿付不能交货部分货款______％的违约金。

　　2。乙方所交货物品种、型号、规格、花色、质量不符合同规定的，如甲方同意利用，应按质论价；甲方不能利用的，应根据具体情况，由乙方负责包换或包修，并承担修理、调换或退货而支付的实际费用。

　　3。乙方因货物包装不符合合同规定，须返修或重新包装的，乙方负责返修或重新包装，并承担因此支出的费用。甲方不要求返修或重新包装而要求赔偿损失的，乙方应赔偿甲方该不合格包装物低于合格物的差价部分。因包装不当造成货物损坏或灭失的，由乙方负责赔偿。

　　4。乙方逾期交货的，应按照逾期交货金额每日万分之________计算，向甲方支付逾期交货的违约金，并赔偿甲方因此所遭受的损失。如逾期超过______日，甲方有权终止合同并可就遭受的损失向乙方索赔。

　　5。乙方提前交的货物、多交的货物，如其品种、型号、规格、花色、质量不符合约定，甲方在代保管期间实际支付的保管、保养等费用以及非因甲方保管不善而发生的损失，均应由乙方承担。

　　6。货物错发到货地点或接货人的，乙方除应负责运到合同规定的到货地点或接货人外，还应承担甲方因此多支付的实际合理费用和逾期交货的违约金。

　　7。乙方提前交货的，甲方接到货物后，仍可按合同约定的付款时间付款；合同约定自提的，甲方可拒绝提货。乙方逾期交货的，乙方应在发货前与甲方协商，甲方仍需要货物的，乙方应按数补交，并承担逾期交货责任；甲方不再需要货物的，应在接到乙方通知后____日内通知乙方，办理解除合同手续，逾期不答复的，视为同意乙方发货。

　　8。其它：______________________________。

　　第十条 不可抗力：

　　任何一方由于不可抗力原因不能履行合同时，应在不可抗力事件结束后______日内向对方通报，以减轻可能给对方造成的损失，在取得有关机构的不可抗力证明后，允许延期履行、部分履行或者不履行合同，并根据情况可部分或全部免予承担违约责任。

　　第十一条 争议解决：

　　凡因本合同引起的或与本合同有关的任何争议，如双方不能通过友好协商解决，均应提交中国国际经济贸易仲裁委员会华南分会，按照申请仲裁时该会实施的仲裁规则进行仲裁。仲裁裁决是终局的，对双方均有约束力。

相关的合同范本
·楼房买卖合同	·软件买卖合同	·二手车辆买卖合同
·车位车库买卖合同	·钢材买卖合同	·木材买卖合同

　　第十二条 附加条款：

　　1。____________________________________。

　　2。____________________________________。

　　3。____________________________________。

　　第十三条 其它事项：

　　1。按本合同规定应付的违约金、赔偿金、保管保养费和各种经济损失，应当在明确责任后____日内，按银行规定的结算办法付清，否则按逾期付款处理。

　　2。约定的违约金，视为违约的损失赔偿。双方没有约定违约金或预先赔偿额的计算方法的，损失赔偿额应当相当于违约所造成的损失，包括合同履行后可获得的利益，但不得超过违反合同一方订立合同时应当预见到的因违反合同可能造成的损失。

　　3。本合同自______年____月____日起生效，合同有效期内，除非经过对方同意，或者另有法定理由，任何一方不得变更或解除合同。

　　4．合同如有未尽事宜，须经双方共同协商，作出补充规定，补充规定与本合同具有同等效力。

　　5．双方来往函件，按照合同规定的地址或传真号码以______方式送达对方。如一方地址、电话、传真号码有变更，应在变更后的______日内书面通知对方，否则，应承担相应责任。

　　6．本合同正本一式______份，双方各执______份；合同副本一式____份，分送____________等单位。

　　甲方:________________________ 乙方：________________________

货物买卖合同5

　　____年__月__日[填写签约时间]

　　______________[填写签约地点]

　　（注：如合同内容少，可不附此页。）

　　（注：在本合同文本中，标有“★”的为必须具备且不能擅自更改或删除的语句，如果确需更改或删除，应请示本单位法律部门同意后方可更改或删除；标有“”的为法律规定条款或合同通常必备条款；标有“”的为合同各方协商确定的条款；标有“”的为合同选择性条款。

　　斜体文字仅供在签订合同时作为提示之用，最终版本的合同文本应当将斜体文字删除。

　　本合同是通用格式文本，在具体合同签署前必须经本单位法律部门审核，以审核后文本为准。）

　　甲方：____________（注：须填写营业执照登记的单位全称）

　　注册地址：____________（注：以营业执照为准）

　　邮编：____________

　　通讯地址：____________注：以实际办公地址为准）

　　邮编：____________

　　法定代表人：____________

　　职务：____________

　　乙方：____________（注：须填写营业执照登记的单位全称）

　　注册地址：____________（注：以营业执照为准）

　　邮编：____________

　　通讯地址：____________（注：以实际办公地址为准）

　　邮编：____________

　　法定代表人：____________

　　职务：____________

　　[填写甲方全称]（以下简称“甲方”）和[填写乙方全称]（以下简称“乙方”）双方本着*等互利、友好协商的原则，依据《中华人民共和国合同法》等法律法规的规定，就_______________事宜达成以下合同，以共同遵守：

　　第一条名称、品种、规格和质量★

　　1、名称：____________

　　2、品种：____________

　　3、规格：____________（应注明产品的牌号或商标）。

　　4、质量，按下列第项执行：

　　（1）按照标准执行（须注明按国家标准或企业具体标准，如标准代号、编号和标准名称等）。

　　（2）按样本，样本作为合同的附件（应注明样本封存及保管方式，附件略）。

　　（3）按双方商定要求执行，具体为：____________（应具体约定产品质量要求）。

　　第二条数量和计量单位、计量方法★

　　1、数量：____________。

　　2、计量单位和方法：____________。

　　3、交货数量的正负尾差、合理磅差和在途自然增（减）量规定及计算方法：卖方代办运输的，运输途中允许有（）%的自然增（减）量，交货数量允许有（）%的正负尾差，结算时以实际交货数量为准。

　　第三条包装方式和包装品的处理

　　1、产品包装应符合现行包装标准规定执行并具备良好的防潮抗震能力，以保证商品的存放和运输安全为前提，以符合运输规定要求。

　　2、因乙方原因，由于包装不当而引起的产品损伤或由于防护措施不善而引起产品锈蚀，乙方应赔偿由此而造成的全部损失费用。

　　3、包装完整，原件数量短少或规格品种不符，经甲方查询乙方应给予解决。

　　4、包装箱内应附有完整的维修保养、操作使用说明书。（应尽可能注明所采用的包装标准是否国家或主管部门标准，自行约定包装标准应具体可行，包装材料由谁供应，包装费用由谁负担）。

　　第四条交货方式

　　1、交货时间：____________。

　　2、交货地点：____________。

　　3、运输方式：____________（注明由谁负责代办运输）。

　　4、保险：____________（按情况约定由谁负责投保并具体规定投保金额和投保险种）。

　　5、与买卖相关的单证的转移：____________。

　　第五条验收

　　1、验收时间：____________；

　　2、验收方法：____________（如采用抽样检验，应注明抽样标准或方法和比例）；

　　3、验收标准：____________；

　　4、由谁负责验收和试验：____________；

　　5、验收如发生争议，由检验机构按检验标准和方法，对产品进行检验。

　　第六条价格与货款支付★

　　1、单价：____________；总价：____________（明确币种及大写）。

　　2、货款支付：

　　货款的支付时间：____________；

　　货款的支付方式：____________；

　　运杂费和其它费用的支付时间及方式：。

　　3、预付货款：（根据需要决定是否需要预付货款及金额、预付时间）。

　　第七条提出异议的时间和方法

　　1、甲方在验收中如发现货物的品种、型号、规格、花色和质量不合规定或约定，应在妥善保管货物的同时，自收到货物后日内向乙方提出书面异议；在异议期间，甲方有权拒付不符合合同规定部分的货款。甲方未及时提出异议或者自收到货物之日起日内未通知乙方的，视为货物符合约定。

　　2、甲方因使用、保管、保养不善等造成产品质量下降的，不得提出异议。

　　3、乙方在接到甲方书面异议后，应在日内负责处理并通知甲方处理情况，否则，即视为默认甲方提出的异议和处理意见。

　　第八条声明及保证

　　甲方：

　　1、甲方为一家依法设立并合法存续的企业，有权签署并有能力履行本合同。

　　2、甲方签署和履行本合同所需的一切手续均已办妥并合法有效。

　　3、在签署本合同时，任何法院、仲裁机构、行政机关或监管机构均未作出任何足以对甲方履行本合同产生重大不利影响的判决、裁定、裁决或具体行政行为。

　　4、甲方为签署本合同所需的内部授权程序均已完成，本合同的签署人是甲方的法定代表人或授权代表人。本合同生效后即对合同双方具有法律约束力。

　　乙方：

　　1、乙方为一家依法设立并合法存续的企业，有权签署并有能力履行本合同。

　　2、乙方签署和履行本合同所需的一切手续均已办妥并合法有效。

　　3、在签署本合同时，任何法院、仲裁机构、行政机关或监管机构均未作出任何足以对乙方履行本合同产生重大不利影响的判决、裁定、裁决或具体行政行为。

　　4、乙方为签署本合同所需的内部授权程序均已完成，本合同的签署人是乙方的法定代表人或授权代表人。本合同生效后即对合同双方具有法律约束力。

　　第九条保密

　　双方保证对从另一方取得且无法自公开渠道获得的商业秘密（技术信息、经营信息及其他商业秘密）予以保密。未经该商业秘密的原提供方同意，一方不得向任何第三方泄露该商业秘密的全部或部分内容。但法律、法规另有规定或双方另有约定的除外。保密期限为[]年。一方违反上述保密义务的，应承担相应的违约责任并赔偿由此造成的损失。

　　第十条甲方违约责任★

　　（1）甲方中途退货的，应向乙方赔偿退货部分货款的____________%违约金。

　　（2）甲方未按合同约定的时间和要求提供有关技术资料、包装物的，除交货日期得以顺延外，应按顺延交货部分货款金额每日万分之计算，向乙方支付违约金；如日内仍不能提供的，按中途退货处理。

　　（3）甲方自提产品未按乙方通知的日期或合同约定日期提货的，应按逾期提货部分货款金额每日万分之计算，向乙方支付逾期提货的违约金，并承担乙方实际支付的代为保管、保养的费用。

　　（4）甲方逾期付款的，应按逾期货款金额每日万分之计算，向乙方支付逾期付款的违约金。

　　（5）甲方违反合同规定拒绝接受货物的，应承担因此给乙方造成的损失。

　　（6）甲方如错填到货的地点、接货人，或对乙方提出错误异议，应承担乙方因此所受到的实际损失。

　　（7）其它约定：____________。

　　第十一条乙方的违约责任★

　　（1）乙方不能交货的，向甲方偿付不能交货部分货款%的违约金。

　　（2）乙方所交货物品种、型号、规格、花色、质量不符合同规定的，如甲方同意利用，应按质论价；甲方不能利用的，应根据具体情况，由乙方负责包换或包修，并承担修理、调换或退货而支付的实际费用。

　　（3）乙方因货物包装不符合合同规定，须返修或重新包装的，乙方负责返修或重新包装，并承担因此支出的费用。甲方不要求返修或重新包装而要求赔偿损失的，乙方应赔偿甲方该不合格包装物低于合格物的差价部分因包装不当造成货物损坏或灭失的，由乙方负责赔偿。

　　（4）乙方逾期交货的，应按照逾期交货金额每日万分之计算，向甲方支付逾期交货的违约金，并赔偿甲方因此所遭受的损失。如逾期超过日，甲方有权终止合同并可就遭受的损失向乙方索赔。

　　（5）乙方提前交的货物、多交的货物，如其品种、型号、规格、花色、质量不符合约定，甲方在代保管期间实际支付的保管、保养等费用以及非因甲方保管不善而发生的损失，均应由乙方承担。

　　（6）货物错发到货地点或接货人的，乙方除应负责运到合同规定的到货地点或接货人外，还应承担甲方因此多支付的实际合理费用和逾期交货的违约金。

　　（7）乙方提前交货的，甲方接到货物后，仍可按合同约定的付款时间付款；合同约定自提的，甲方可拒绝提货。乙方逾期交货的，乙方应在发货前与甲方协商，甲方仍需要货物的，乙方应按数补交，并承担逾期交货责任；甲方不再需要货物的，应在接到乙方通知后日内通知乙方，办理解除合同手续，逾期不答复的，视为同意乙方发货。

　　（8）其它：____________。

　　第十二条不可抗力

　　1、不可抗力的定义

　　“不可抗力”指超出本合同双方控制范围、无法预见、无法避免或无法克服、使得本合同一方部分或完全不能履行本合同的事件。这类事件包括但不限于地震、台风、洪水、火灾、战争、**、**行为、法律规定或其适用的变化，或者其它任何无法预见、无法避免或者无法控制的客观情况。（注：双方可以增加列举）

　　2、不可抗力的后果

　　（1）如果发生不可抗力事件，一方在本合同项下受不可抗力影响的义务在不可抗力造成的延误期间内自动中止，并且其履行期限应自动延长，延长期间为中止的期间，该方无须为此遭受惩罚或承担责任。

　　（2）受不可抗力影响的一方应于不可抗力事件发生后及时书面通知另一方，并且在不可抗力事件发生后日内向另一方提供**部门或公证部门出具的不可抗力发生以及持续期间的充分证据。提出受不可抗力影响的一方还应尽一切合理努力使损失降低至最低限度。

　　（3）发生不可抗力时，双方应立即进行磋商，寻求公正解决方案，并且要尽一切合理努力使损失降低至最低限度。

　　第十三条通知

　　1、根据本合同需要发出的全部通知以及双方的文件往来及与本合同有关的通知和要求等，必须用书面形式，可采用（书信、传真、电报、当面送交等方式）传递。以上方式无法送达的，方可采取公告送达的方式。

　　2、各方通讯地址如下：____________。

　　3、一方变更通知或通讯地址，应自变更之日起日内，以书面形式通知对方；否则，由未通知方承担由此而引起的相应责任。

　　第十四条争议的处理

　　本合同应受中华人民共和国法律管辖并根据其作出解释。（若有涉外因素不得擅自删除本条款。）

　　（在以下两种方式中择一使用。）

　　1、仲裁方式：因本合同引起、产生于本合同或与本合同有关的任何争议应由双方通过友好协商解决。如果协商无法解决，任何一方均可将争议提交[填写仲裁委员会名称]按照申请仲裁时该委员会现行有效的仲裁规则在[填写仲裁地]（选贸仲时可约定仲裁的地点）仲裁解决，其仲裁裁决是终局的，对双方均具有约束力。

　　（注：可选的仲裁机构主要有下列几类：一是中国国际经济贸易仲裁委员会，该会有北京总会、华南分会和上海分会。具体仲裁地点可选择总分会所在地，也可根据需要或自身的法律环境和资源，选择合适己方的地点仲裁，贸仲认可异地仲裁；二是在省、自治区人民**所在地的市、直辖市及部分设区的市设立的仲裁委员会；三是其它国际商事仲裁机构，如国际商会仲裁院、瑞典斯德哥尔摩仲裁院、香港国际仲裁中心等）

　　2、诉讼方式：因本合同引起、产生于本合同或与本合同有关的任何争议应由双方通过友好协商解决。如果协商无法解决，则任何一方有权依法向[]人民法院（或[]铁路法院）起诉。

　　（1）各地铁路法院受理范围有所差别，但铁路法院对我公司最有利；

　　（2）根据我国《民事诉讼法》第25条“合同的双方当事人可以在书面合同中协议选择被告住所地、合同履行地、合同签订地、原告住所地、标的物所在地人民法院管辖，但不得违反本法关于级别管辖和专属管辖的规定。”]（注：当事人在选择争议解决方式时，应选择比较了解、熟悉，能依法、客观、公正处理纠纷的机构。特别是可以选择与合同有关的铁路法院进行争议处理。仲裁和诉讼只能选择其一，如二者都选，将导致仲裁条款无效。对于仲裁机构的名称应准确，否则可能会出现不同的理解，可能会导致仲裁条款无效。）

　　第十五条解释

　　本合同的理解与解释应依据合同目的和文本原义进行，本合同的标题仅是为了阅读方便而设，不应影响本合同的解释。

　　第十六条补充与附件

　　本合同未尽事宜，依照有关法律、法规执行，法律、法规未作规定的，甲乙双方可以达成书面补充协议。本合同的附件和补充协议均为本合同不可分割的组成部分，与本合同具有同等的法律效力。

　　第十七条其他

　　1、本合同自双方签字盖章之日起生效。注：合同期限表述方式任选其一：

　　（1）至____________年____________月____________日终止；

　　（2）在本合同双方权利义务履行完毕时终止；

　　（3）至固定期限日/后终止。

　　2、未尽事宜由本合同双方另行协商确定。对本合同的任何补充或修订需经双方以书面形式签署为有效。书面补充协议构成本合同的组成部分，与本合同具有同等法律效力。

　　3、本合同一式份，甲、乙双方各执份，具有同等法律效力。

　　4、签约地点：____________[建议填写我方签约主体所在地]

　　（注：根据《民事诉讼法》第25条“合同的双方当事人可以在书面合同中协议选择被告住所地、合同履行地、合同签订地、原告住所地、标的物所在地人民法院管辖，但不得违反本法关于级别管辖和专属管辖的规定。”签约地点关系到发生争议情况下，何地法院有管辖权的问题，因此签约地点应尽量填写对我方有利的地点，无论是否真实、客观。建议将合同签约地点确定为我方签约主体所在地。）

　　甲方（盖章）：____________

　　授权代表（签字）：____________

　　____________年____________月____________日

　　乙方（盖章）：____________

　　授权代表（签字）：____________

　　____________年____________月____________日

货物买卖合同6

　　买方：____________________________________

　　地址：____________邮码：____________电话：____________

　　法定代表人：____________职务：____________国籍：____________

　　卖方：____________________________________

　　地址：____________邮码：____________电话：____________

　　法定代表人：____________职务：____________国籍：____________

　　经买卖双方在*等、互利原则上协商一致，达成本协议各条款，共同履行：

　　第一条货物名称：____________________

　　第二条产地：____________________

　　第三条数量：____________________

　　第四条商标：____________________

　　第五条价格：____________________fob________________

　　第六条包装：____________________

　　第七条付款条件：签订合同后买方于7个银行日内开出以卖方为受益人的、经确认的、不可撤销的、可分割、可转让的、不得分批装运的、无追索权的信用证。

　　第八条装船：从卖方收到买方信用证日期算起，45天内予以装船，若发生买方所订船舶未按时到达装货，按本合同规定，卖方有权向买方索赔损毁/耽搁费，按总金额____%计算为限。因此，买方需向卖方提供银行保证。

　　第九条保证金：卖方收到买方信用证的14个银行日内，向买方寄出____%的保证金或银行保函。若卖方不执行本合同，其保证金买方予以没收。

　　第十条应附的单据：卖方向买方提供：

　　1.全套清洁提货单;

　　2.一式四份经签字的商业发票;

　　3.原产地证明书;

　　4.装箱单;

　　5.为出口________所需的其他主要单据。

　　第十一条装船通知：卖方在规定的装货时间至少14天前用电报方式将装船条件告知买方，买方或其代理人将装货船估计到达装货港的时间告知卖方。

　　第十二条其他 条款：质量、数量和重量的检验可于装货港一次进行，若要求提供所需的其他证件，其办理手续费、领事签证费应由买方负担。

　　第十三条装船时间：

　　第十四条装货效率：每一个晴天工作日，除星期日、节假日外，每舱口进货为________立方(吨)。

　　第十五条延期费/慢装卸罚款：对于________载重吨船来说，每天________u.s.d.。

　　第十六条不可抗力：签约双方的任何一方由于台风、地震和双方同意的不可抗力事故而影响合同执行时，则延迟合同的期限应相当于事故所影响的时间。

　　第十七条合同争议的解决：

　　第十八条本合同于____年__月__日在________市用________文签署，正本一式两份，买卖双方各执一份，买卖双方签字生效。

　　买方：____________________________卖方：____________________

　　代表：____________________________代表：____________________

　　日期：____________________________日期：____________________

　　签约日期：____年__

　　

货物买卖合同7

　　上诉人：某某建设集团有限公司，住所地某某省某某市某某镇。法定代表人：某某，职务：董事长

　　被上诉人：王某某，男，19 年2月19日出生，汉族，住某某市某某县某某镇中心村，系某革某县某某建筑模板厂业主。

　　上诉人因与被上诉人买卖合同纠纷一案，不服某某省某某县人民法院（20 ） 民初字第666号民事裁定书，现提出上诉。

　　上诉请求：

　　1、请求依法撤销某某省某某县人民法院（20 ） 民初字第666号民事裁定书。

　　2、请求依法将本案移送有管辖权的某某市某某区人民法院审理。

　　3、裁令被上诉人承担上诉费用。

　　事实和理由：

　　被上诉人诉上诉人买卖合同纠纷一案，某某省某某县人民法院予以受理。上诉人在法定期限内向某某县人民法院提出了管辖权异议，认为某某县人民法院对本案没有管辖权，本案应由有管辖权的某某人民法院审理。某某县人民法院作出的（20 ） 民初字第666号民事裁定书，认为该院具有管辖权，驳回了上诉人的管辖权异议。上诉人认为，一审法院认定事实不清，适用法律错误。

　　首先，根据法律规定，管辖权异议只对法院是否具有管辖权进行审理，属于程序审查，不进行实体审理，未经双方质证的证据不得作为认定事实的依据。而一审法院依据被上诉人提供的“发货销售单”的内容认定一审法院有管辖权，显然对未经上诉人质证的证据进行了审理，违反了程序审查的规定，认定的事实依据不足。

　　其次，上诉人与被上诉人在某某的经销代理商签订的购货合同第四条中约定“模板质量及验收：货到现场，由甲方相关负责人员验收确认。若发现模板有脱胶、起壳等质量问题，请在三天内通知乙方，以便双方及时协商解决”。说明被上诉人提供的作为双方收发货物凭证的发货销售单仅仅是证明了客户已经收到价值多少人民币的货物的收据，且货到现场时上诉人履行的是合同约定的验收确认模板质量的权利，并不涉及对被上诉人约定中的“本公司如与客户因各种问题发生纠纷，协商解决，协商不成时，在本公司住所地辖法院解决”的承认。

　　再次，一审法院依据“发货销售单”的格式条款认定一审法院有管辖权，而一审法院依据的此格式条款的内容“本公司如与客户因各种问题发生纠纷，协商解决，协商不成时，在本公司住所地辖法院解决”，此款内容显然限制了上诉人的自由，排除了上诉人的主要权利，且在收发货物时被上诉人未对此款内容向上诉人进行合理的提示和说明。因此依据《合同法》的相关规定，该格式条款无效。

　　第四，在上诉人与被上诉人在某某的经销代理商签订的购货合同

　　中第七条约定“本合同若发生争议双方协商解决，协商不成，交某某市某某区人民法院诉讼”。合同中当事人有约定管辖应尊重约定。因此有管辖权的法院应该是某某市某某区人民法院。

　　综上所述，上诉人请求贵院依法审查，将本案移送至有管辖权的某某市某某区人民法院审理。

　　此致

　　某某市中级人民法院

　　上诉人：某某建设集团有限公司

　　年 月 日

货物买卖合同8

　　地址：____________邮码：____________电话：____________

　　法定代表人：____________职务：____________

　　卖方：____________________________________

　　地址：____________邮码：____________电话：____________

　　法定代表人：____________职务：____________

　　买方和卖方在*等、自愿、互惠、互利原则上，经充分协商签订本合同，双方同意按下述条款全面履行：

　　第一条品名、规格、数量及单价

　　__________________________________________________________________

　　__________________________________________________________________

　　__________________________________________________________________

　　__________________________________________________________________

　　第二条合同总值

　　第三条原产国别及制造厂商

　　第四条装运港

　　第五条目的港

　　第六条装运期

　　________分运：

　　________转运：

　　第七条包装

　　所供货物必须由卖方妥善包装，适合远洋及长途陆路运输，防潮、防湿、防震、防锈、耐野蛮装卸，以确保货物不致由上述原因受损，使之完好安全到达安装或建筑工地。任何由于包装不善所致任何损失均由卖方负担。

　　第八条唛头

　　卖方必须用不褪色油漆于每一包装箱上印刷包装编号、尺码、毛重、净重、提吊位置、“此端向上”、“小心轻放”、“保持干燥”等字样及下列唛头：

　　第九条保险

　　在cif条款下：

　　由卖方出资按×××发票金额投保。

　　在cfr条款下：装运后由买方投保。

　　第十条付款条件

　　××买方在装运期前30天，通过________银行开立由买方支付以卖方为受益人的不可撤消信用证，其金额为合同总值的____％，计____。该信用证在____银行收到下列单证并核对无误后承付(在分运情况下，则按分运比例承付)。

　　ａ.全套可议付已装船清洁海运提单，外加两份副本，注明“运费已付”、空白抬头、空白背书、已通知到货口岸________运输公司。

　　ｂ.商业发票一式五份，注明合同号、信用证号和唛头。

　　ｃ.装箱单一式四份，注明每包装货物数量、毛重和净重。

　　ｄ.由制造厂家出具并由卖方签字的品质证明书一式三份。

　　ｅ.已交付全套技术文件的确认书一式两份。

　　ｆ.装运后即刻发给买方的已装运通知电报／电传附本一份。

　　ｇ.在cif条款下

　　××全套按发票金额×××投保____的保险费。

　　××卖方在装运后10天内，须航空邮寄三套上述文件(ｆ除外)一份寄给买方，两份寄目的港____________运输公司。

　　××银行在收到合同中规定的、由双方签署的验收证明后，在____天内，承付合同金额的百分之________，金额为____。

　　××按本合同第×××条和×××条，规定买方在付款时有权将应由卖方支付的延期货物罚款扣除。

　　××所有发生在买方国境内的银行费用应由____方承担。所有发生在买方国境外的银行费用应由____方承担。

　　第十一条装运条件

　　××卖方必须在装运前40天向买方通知预订的船只及其运输路线，供买方确认。

　　××卖方必须在装运前20天通知买方预计发货时间、合同号、发票金额、发运件数及每件的重量和尺码。

　　××卖方必须在装船完毕后48小时内，以电报／电传方式向买方通知货物名称、数量、毛重、发票金额、船名和启运日期。

　　××如果任一单件货物的`重量达到或超过吨，长米，宽米，卖方须在装船期前50天向买方提供×××份详细包装图纸，注明详细的尺码和重量，以便买方安排内陆运输。

货物买卖合同9

　　签字日期：

　　卖方 中国 公司

　　地 址： 电报挂号： 电传：

　　买方 ×国 公司

　　地 址： 电报挂号： 电传：

　　双方同意按下列条款由卖方出售，买方购进下列货物：

　　┌────────────────┬─────┬─────┬─────┐

　　│ (1) 货物名称、规格包装及唛头 │ (2) 数量│ (3) 单价│ (4) 总值│

　　├────────────────┼─────┼─────┼─────┤

　　│ │ │ │ │

　　│ │ │ │ │

　　│ │ │ │ │

　　│ ├─────┴─────┴─────┤

　　│ │ 卖方有权在＿＿％以内多装或少装 │

　　└────────────────┴─────────────────┘

　　（５）装运期限：

　　（６）装运口岸：

　　（７）目的口岸：

　　（８）保险：由卖方按发票金额１１０％投保。

　　（９）付款条件：

　　买方应通过买卖双方同意的银行，开立以卖方为受益人的、不可撤销的、可转让和可分割的、允许分批装运和转船的信用证。该信用证凭装运单据在中国的中国银行见单即付。该信用证必须在＿＿＿＿＿＿＿前开出。信用证有效期为装船后＿＿天在中国到期。

　　（１０）单据：卖方应向议付银行提供已装船清洁提单（或集装箱运输的已装船提单）、发票、品质证明、数量／重量鉴定书；如果本合同按ｃｉｆ条件，应再提供可转让的保险单或保险凭证。

　　（１１）装运条件（ｃｉｆ／ｃ＆ｆ）

　　１．载运船只由卖方安排，允许分批装运、允许转船、允许集装箱运输。

　　２．卖方于货物装船后，应将合同号码、品名、数量、船名、装船日期以电报通知买方。

　　（１２）品质与数量、质量的异议与索赔：货到目的口岸后，买方如发现货物品质及／或数量／重量与合同规定不符，除属于保险公司及／或船公司的责任外，买方可以凭双方同意的检验机构出具的检验证明向卖方提出异议。品质异议须于货到目的口岸之日起３０天内提出，数量／重量异议须于货到目的口岸之日起１５天内提出。卖方应于收到异议后３０天内答复买方。

　　（１３）人力不可抗拒：由于人力不可抗拒事故，使卖方不能在本合同规定期限内交货或者不能交货，卖方不负责任。但卖方必须立即以电报通知买方。如买方提出要求，卖方应以挂号函向买方提供由中国国际贸易促进委员会或有关机构出具的发生事故的证明文件。

　　（１４）仲裁：凡因执行本合同或与本合同有关事项所发生的一切争执，应由双方通过友好方式协商解决。如果不能达成协议时，则在被告国家根据被告国仲裁机构的仲裁程序规则进行仲裁。仲裁决定是终局的，对双方具有同等约束力。仲裁费用除仲裁机构另有决定外，均由败诉一方负担。

　　（１５）补充条款：

　　＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿

　　本合同正本共２份，采用中、英（略）文书就，两种文字具有同等效力。签字后正式生效，双方各执１份为凭。

　　卖方 买方

　　中国 公司 ×国 公司

　　代表：（签字） 代表：（签字）

　　见证人

　　（×××律师）

　　（签字）

　　签约地点：

货物买卖合同10

　　甲方：

　　_________________________________法定代表人：

　　___________________________住所地：

　　_______________________________传真：

　　_________________________________邮编：

　　_________________________________乙方：

　　_________________________________法定代表人：

　　___________________________住所地：

　　_______________________________传真：

　　_________________________________邮编：

　　_________________________________

　　甲乙双方经过协商，就甲方向乙方出卖本合同约定的货物事宜，达成如下一致：

　　一、 买卖标的和数量

　　甲方将下列货物卖与乙方： 名称

　　规格或型号

　　品牌

　　生产商

　　数量

　　二、 单价和货款总额

　　双方约定的价格条款是：____________________________本合同总价款为人民币

　　______________________万元。

　　三、交货时间和交货数量交货时间为：

　　每批次交货数量的限制是：__________________________

　　四、交货地点、运输方式和运输费用的承担

　　双方确定的交货地点为________市________路________号；

　　运输方式为：

　　______________________________________

　　运费由乙方承担，但是已经合并计算入本合同的货物单价中。

　　五、质量标准和验收条款双方约定的质量标准是：

　　_________________________________封样的方式和保存：

　　_____________________________________

　　乙方在甲方货物到达交货地点的当天应当及时组织人员进行验收，验收合格后予以签收货物。不合格货物乙方有权拒绝接收。

货物买卖合同11

　　买方：____________________________________

　　地址：____________________________________

　　邮码：____________________________________

　　电话：____________________________________

　　法定代表人：______________________________

　　卖方：____________________________________

　　地址：____________________________________

　　邮码：____________________________________

　　电话：____________________________________

　　法定代表人：______________________________

　　经买卖双方在*等、互利原则上协商一致，达成本合同各条款，共同履行：

　　第一条 货物名称：____________________

　　第二条 产地：____________________

　　第三条 数量：____________________

　　第四条 商标：____________________

　　第五条 价格：____________________

　　第六条 包装：____________________

　　第七条 付款方式：______________________________（以时间为条件）

　　第八条 运输：________________________________________（是否要保险）

　　第九条 定金：________________________________________（不得超过总金额的20%）

　　第十条 应附的单据

　　卖方向买方提供：

　　1．提货单；

　　2．发票（vat）；

　　3．使用说明书；

　　4．保修单；

　　5．其他单据。

　　第十一条 装运通知：__________________________________________________（用传真方式？）

　　第十二条 其他条款：__________________________________________________（保密？）

　　第十三条 供货时间：______________________________（与付款联系？）

　　第十四条 违约金：________________________________________（ 延期费？）

　　第十六条 不可抗力：________________________________________（水灾地区？）

　　第十七条 合同争议的解决：______________________________（约定法院管辖？）

　　第十八条 本合同于_______年_____月_____日在________市用________文签署，正本一式两份，买卖双方各执一份，买卖双方签字或盖章生效。

　　买方：_____________________

　　代理人：___________________

　　卖方：_____________________

　　代理人：___________________

　　签约日期：_____年___月___日

货物买卖合同12

　　合同号：＿＿＿＿

　　日 期：＿＿＿＿

　　地 点：＿＿＿＿

　　买方：＿＿＿＿

　　地址：＿＿＿＿

　　电报：＿＿＿＿

　　电传：＿＿＿＿

　　卖方：＿＿＿＿

　　地址：＿＿＿＿

　　电报：＿＿＿＿

　　电传：＿＿＿＿

　　本合同由买方和卖方商订。在合同项下，双方同意按下述条款买卖下述商品：

　　第一条 品名；规格、数量及单价

　　＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿

　　＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿

　　＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿

　　＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿

　　＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿

　　第二条 合同总值

　　第三条 原产国别及制造厂商

　　第四条 装运港

　　第五条 目的港

　　第六条 装运期

　　分运：

　　转运：

　　第七条 包装

　　所供货物必须由卖方妥善包装，适合远洋及长途内陆运输，防潮，防湿，防震，防锈，耐野蛮装卸，以确保货物不致由上述原因受损，使之完好安全到达安装或建筑工地。任何由于包装不妥善所致之任何损失均由卖方负担。

　　第八条 唛头

　　卖方必须用不褪色的油漆于每一包装箱上印刷包装编号、尺码、毛重、净重、提吊位置、“此端向上”、“小心轻放、“保持干燥”等字样及下列唛头：

　　＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿

　　第九条 保险

　　在ｃｉｆ条款下：

　　由卖方出资按１１０％发票金额投保。

　　在ｃ＆ｆ条款下：装运后由买方投保。

　　第十条 付款条件

　　（１）买方在装运期前３０天，通过中国银行开立由买方支付以卖方为受益人的不可撤销信用证，其金额为合同总值的＿＿％，计＿＿＿＿。该信用证在中国银行＿＿＿＿行收到下列单证并核对无误后承付（在分运情况下，则按分运比例承付

　　）。

　　ａ．全套可议付已装船清洁海运提单，外加两份副本，注明“运费已付”、空白抬头、空白背书、已通知到货口岸中国对外贸易运输公司。

　　ｂ．商业发票一式五份，注明合同号，信用证号和唛头。

　　ｃ．装箱单一式四份，注明每包货物数量，毛重和净重。

　　ｄ．由制造厂家出具并由卖方签字的品质证明书一式三份。

　　ｅ．已交付全套技术文件的确认书一式两份。

　　ｆ．装运后即刻发给买方的已装运通知电报／电传附本一份。

　　ｇ．在ｃｉｆ条款下：

　　全套按发票金额１１０％的投保＿＿的保险单。

　　（２）卖方在装运后１０天内，须航空邮寄三套上述文件（ｆ除外），一份寄给买方，两份寄目的港中国对外贸易运输公司。

　　（３）中国银行在收到合同＿＿＿＿中规定的，由双方签署的验收证明后，在＿＿天内，承付合同金额的百分之＿＿，金额为＿＿＿＿。

　　（４）按本合同第１５条和１８条，规定买方在付款时有权将应由卖方支付的延期货物罚款扣除。

　　（５）所有发生在中国境内的银行费用应由买方承担，所有发生在中国境外的银行费用应由卖方承担。

　　第十一条 装运条件

　　（１）卖方必须在装运前四十天向买方通知预订的船名及其运输路线，供买方确认。

　　（２）卖方必须在装运前二十天通知买方预计发货时间，合同号，发票金额，发运件数及每件的重量和尺码。

　　（３）卖方必须在装船完毕后四十八小时内，以电报／电传方式向买方通知货物名称、数量、毛重，发票金额，船名和启运日期。

　　（４）如果任一单件货物的重量达到或超过２０吨，长１２米，宽２．７米，高３米，卖方须在装船期前５０天向买方提供５份详细包装图纸，注明详细的尺码和重量，以便买方安排内陆运输。

　　（５）在ｃ＆ｆ条款下：

　　如果由于卖方未及时按１１条第（３）款执行，以致买方未能将货物及时保险而造成的一切损失，由卖方承担。

　　（６）在目的港卸货和内陆运输的一切费用由买方承担。

　　第十二条 技术文件

　　（１）下述全套英文本技术文件一份必须随每批货物一同包装发运：

　　ａ．基础设计图。

　　ｂ．接线说明书，电路图，气／液压连接图。

　　ｃ．易磨损件的制造图纸和说明书。

　　ｄ．零配件目录。

　　ｅ．安装、操作和维修说明书。

　　（２）此外，在签订合同６０天内，卖方必须向买方或最终用户挂号航空邮寄本条款（１）中规定的技术文件。否则，买方有权拒开信用证或拒付货款。

　　第十三条 保质条款

　　卖方必须保证所供货物系用上等材料和一流工艺制造，崭新，未曾使用，并在各方与合同规定的质量、规格和性能相一致，在货物正确安装、正常操作和维修情况下，卖方必须对合同货物的正常使用给予＿＿天的保证期，此保证期从货物到达

　　＿＿＿＿起开始计算。

　　第十四条 检验

　　（１）卖方／制造厂商必须在交货之前对货物质量、规格、性能和数量进行精确全面的检验，并签发质量证明书，证明货物符合合同规定。此证明书不作为货物质量、规格、性能和数量的最后依据。卖方或制造厂商必须将记载检验细节和结果的书面报告附在质量证明书内。

　　（２）在货物抵达目的地港之后，买方须申请中国商品检验局（以下简称商检局）就货物质量、规格和数量进行初步检验，并签发检验证明书。如果发现到货的质量、规格和数量与合同不符，除应由保险公司或船方负责者外，买方在货物抵达

　　目的港后＿＿天内有权拒收货物，向卖方索赔。

　　（３）如果发现货物的质量和规格与合同规定不符或货物在本合同第１３条所述保证期内被证明有缺陷，包括内在缺陷或使用不适当原材料，买方将安排商检局检验，并有权依据检验证书向卖方索赔。

　　（４）如果由于某种不能预料的原因在合同有效期内检验证书不及办妥，买方应电告卖方延长商检期＿＿＿＿天。

　　第十五条 索赔

　　（１）如果卖方对货物与合同规定不符负有责任，且买方在本合同第１３条第１４条规定的检验和质量保证期之内提出索赔时，卖方在征得买方同意后，须按下列方法之一种或几种索赔：

　　ａ．同意买方退货，并将所退货物金额用合同规定的货币偿还买方，并承担因退货造成的一切直接损失和费用，包括：利息、银行费用、费、保险费、检验费、仓储、码头装卸费以及监管保护所退货物的一切其它必要费用。

　　ｂ．按照货物质量低劣程度，损坏程度和买方蒙受损失金额将货物贬值。

　　ｃ．用符合合同规定的规格质量和性能的新部件替换有瑕疵部件，并承担买方所蒙受的一切直接损失及费用。新替换部件的保质期须相应的延长。

　　（２）若卖方在收到买方上述索赔书后一个月之内未予答复，则视为卖方接受索赔。

　　第十六条 不可抗力

　　（１）如签约双方中任何一方受不可抗力所阻，无法履约，履约期限则按照不可抗力影响履约的时间作相应的延长。

　　（２）受阻方应在不可抗力发生和终止时尽快电告另一方，并在事故发生后１４天内将主管机构出具的事故证明书挂号航空邮寄给另一方认可。

　　（３）如果不可抗力事故持续超过１２０天，另一方有权用挂号航空邮寄书面通知，通知受阻一方终止合同，通知立即生效。

　　第十七条 仲裁

　　（１）凡由于执行本合同而发生的一切争执，应通过友好协商解决。如不能解决，则可诉诸仲裁。

　　（２）仲裁应提交中国北京中国国际经济贸易仲裁委员会，按照其程序仲裁，也可提交双方同意的第三国仲裁机构。

　　（３）仲裁机构的裁决具有最终效力，双方必须遵照执行。仲裁费用由败诉一方承担。仲裁机构另有裁定者除外。

　　（４）仲裁期间，双方应继续执行除争议部分之外的合同其它条款。

　　第十八条 延期和罚款

　　如卖方不能按合同规定及时交货，除因不可抗力事故之外，若卖方同意支付延期罚款，买方应同意延期交货，罚款通过议付行在议付时扣除，但是罚款额不得超过货物总值的５％。罚金率按每星期０．５％计算。不足一星期者按一星期计。如果卖方交货延期超过合同规定船期十星期，买方有权撤销合同。尽管撤销了合同，卖方仍须向买方立即支付规定罚款。

　　第十九条 附加条款（如果上述条款与下列附加条款不符，将以后者附加条款为准）

　　此鉴：

　　本合同由双方于＿＿年＿＿月＿＿日用＿＿＿文签署，原本一式＿＿份，买卖双方各执＿＿份。合同以下述（ ）款为生效方式：

　　（１）立即生效。

　　（２）合同签署后＿＿天内，由双方交换确认书后生效。

　　（３）

　　买方：＿＿＿＿ 卖方：＿＿＿＿

　　签名：＿＿＿＿ 签名：＿＿＿＿

货物买卖合同13

　　国际货物买卖合同是指营业地处于不同国家的当事人之间所订立的，由一方提供货物并转移所有权，另一方支付价款的协议。国际货物买卖合同是国际贸易交易中最为重要的一种合同，是各国经营进出口业务的企业开展货物交易最基本的手段。

　　国际货物买卖合同是一种具有国际性的法律关系，它至少涉及买方和卖方国家的法律，有时还涉及第三国的法律。1985年10月在海牙国际私法外交会议上通过了《国际货物买卖合同适用法律公约》。其主要规定如下：

　　①买卖合同应受当事人所选择的法律的管辖，当事人选择法律的协议必须是明示的，或者必须根据全部情况，能够从合同的规定和当事人的行为推断出来。当事人所选择的法律可以仅适用于合同的某一部分。

　　②在当事人未选择买卖合同所应适用的法律的情况下，合同应受卖方在订立合同时设有营业所的国家的法律的管辖。

　　③在下列情况下，买卖合同应受订立合同时买方设有营业所的国家的法律管辖：合同是由当 事人亲临该国进行谈判，并在该国签订的；合同明示规定，卖方必须在该国履行其交货义务；合同主要是依

　　买方确定的条件，并且是同由买方邀请其来投标的人签订 的；凡属以拍卖方式或在商品交易所内进行的买卖，当事人所选择的法律只有在不被拍卖地国或交易所所在地国法律所禁止的范围内，方可适用于其合同，如果当事 人对应适用的法律没有作出选择，或当事人所选择的法律为上述国家所禁止 ，则应适用拍卖地或交易所所在地国的法律；关于当事人对选择应适用的法律的同意的存在及其实质有效性的问题，应由当事人所选择的法律来确定，如果根据该法 律，当事人所作的选择是无效的，则应按上述第二项规定，确定管辖该合同的法律：关于买卖合同或其任何条款的存在及其实质有效性的问题，应在假定该合同有效 的情况下，由按照本公约应予适用的法律来确定。

　　卖方的基本义务是按照合同和公约的规定交付货物，移交一切与货物有关的单据，并移转货 物的所有权。公约规定，如果合同没有指定具体交货地点，则在合同涉及货物运输的情况下，卖方的交货义务是把货物交给第一个承运人；如果合同项下的货物是特 定物，或从指定存货中提取的货物或尚待制造的未经特定化的货物，而双方当事人在订约时已经知道这些货物处于某一特定地点者，则卖方应于该地点把货物交给买 方处置；在其他情况下，卖方应在其订约时的营业地点把货物交给买方。当国际货物买卖合同采用某种贸易术语来确定交货地点时，应适用贸易术语的解释，而不适 用公约的上述规定。公约还规定，卖方应按合同指定的日期交货；如果合同规定了一段交

　　货的期限（如1个月），则卖方可在这段时间内的任何一天交货 ；在其他情况下，卖方应在订立合同后的一段合理时间内交货。至于何谓合理时间，公约未作具体解释，须按具体情况确定。

　　卖方的另一项主要义务是对货物的权利担保和品质担保，即卖方应保证他所交付的货物符合合同的要求，并保证他对出售的货物拥有合法权利，没有侵犯任何第三者的权益。公约规定，卖方交付的货物必须与合同所规定的数量、质量和规格相符，并须按照合同所规定的方式装箱或包装。

　　买方的主要义务是按照合同和公约的规定支付货款和收取货物。公约规定，付款地点如果合 同中没有指定，买方应在卖方的营业地付款；如果是凭交货或交单付款，则应在移交货物或单据的地点付款。付款时间如果合同没有作出规定，买方应在卖方交货或 交单时付款。但买方在未有机会检验货物以前，没有支付货款义务。这项规定同国际贸易的*惯做法有矛盾，因为在国际贸易中，特别是以 CIF 条件成交时 ，通常都是凭单付款在先，货到检验在后，买方必须在卖方提出装运单据时支付货款，不能以未检验货物为理由拒付货款。故公约规定，如果上述买方检验货物的机 会与双方议定的交货或支付程序相抵触，则可不受上述规定的限制。

货物买卖合同14

　　合同号：＿＿＿＿

　　日 期：＿＿＿＿

　　地 点：＿＿＿＿

　　买方：＿＿＿＿

　　地址：＿＿＿＿

　　电报：＿＿＿＿

　　电传：＿＿＿＿

　　卖方：＿＿＿＿

　　地址：＿＿＿＿

　　电报：＿＿＿＿

　　电传：＿＿＿＿

　　本合同由买卖双方商订，在合同项下，双方同意按下列条款买卖

　　下述商品：

　　第一条 品名、规格、数量及单价＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿

　　第二条 合同总值

　　第三条 原产国别及制造厂商

　　第四条 装运港

　　第五条 目的港

　　第六条 装运期

　　分运：

　　转运：

　　第七条 包装

　　所供货物必须由卖方妥善包装，适合远洋和长途内陆运输，防潮，防湿、防震，防锈，耐野蛮装卸，任何由于卖方包装不善而造成的损失由卖方负担。

　　第八条 唛头

　　卖方须用不褪色油漆于每件包装上印刷包装编号、尺码、毛重、净重、提吊位置及“此端向上”、“小心轻放”，“切勿受潮”等字样及下列唛头：

　　唛 ｎａ＿＿＿＿

　　第九条 保险

　　装运后由买方投保。

　　第十条 付款条件

　　（１）买方在收到备货电传通知后或装运期前３０天，开立以卖方为受益人的不可撤销信用证，其金额为合同总值的＿＿％，计＿＿＿＿。中国银行＿＿＿＿行收到下列单证经核对无误后，承付信用证款项（如果分运，应按分运比例承付）：

　　ａ．全套可议付已装船清洁海运提单，外加两套副本，注明“运费待收”，空白抬头，空白背书，已通知到货口岸中国对外贸易运输公司。

　　ｂ．商业发票一式五份，注明合同号，信用证号和唛头。

　　ｃ．装箱单一式四份，注明每包货物数量，毛重和净重。

　　ｄ．由制造厂家出具并由卖方签署的品质证明书一式三份。

　　ｅ．提供全套技术文件的确认书一式两份。

　　ｆ．装运后即刻通知买方启运日期的电报／电传副本一份。

　　（２）卖方在装船后１０天内，须挂号航空邮寄三套上述文件（ｆ除外），一份寄买方，两份寄目的港中国对外贸易运输公司。

　　（３）中国银行收到合同＿＿＿＿中规定的，经双方签署的验收证明后，承付合同总值的＿＿＿＿％，金额为＿＿＿＿。

　　（４）买方在付款时，有权按合同第１５、１８条规定扣除应由卖方支付的延期罚款金额。

　　（５）一切在中国境内的银行费用均由买方承担，一切在中国境外的银行费用均由卖方承担。

　　第十一条 装运条款

　　（１）卖方必须在装运期前４５天，用电报／电传向买方通知合同号、货物品名、数量，发票金额，件数，毛重，尺码及备货日期，以便买方安排订仓。

　　（２）如果货物任一包装达到或超过重２０吨，长１２米、宽２．７米，高３米，卖方应在装船前５０天，向买方提供五份包装图纸，说明详细尺码和每件重量，以便买方安排运输。

　　（３）买方须在预计船抵达装运港日期前１０天，通知卖方船名，预计装船日期，合同号和装运港船方代理，以便卖方安排装船。如果需要更改载货船只，提前或推后船期，买方或船方代理应及时通知卖方。如果货船未能在买方通知的抵达日期后３０天内到达装运港，从第３１天起，在装运港所发生的一切仓储费和保险费由买方承担。

　　（４）船按期抵达装运港后，如果卖方未能备货待装，一切空仓费和滞期费由卖方承担。

　　（５）在货物越过船舷脱离吊钩前，一切风险及费用由卖方承担。在货物越过船舷脱离吊钩后，一切风险及费用由买方承担。

　　（６）卖方在货物全部装运完毕后４８小时内，须以电报／电传通知买方合同号、货物品名、数量、毛重、发票金额，载货船名和启运日期。如果由于卖方未及时电告买方，以致货物未及时保险而发生的一切损失由卖方承担。

　　第十二条 技术文件

　　（１）下述全套英文本技术文件应随货物发运：

　　ａ．基础设计图。

　　ｂ．接线说明书，电路图和气／液压连接图。

　　ｃ．易磨损件制造图纸和说明书。

　　ｄ．零备件目录。

　　ｅ．安装、操作和维修说明书。

　　（２）卖方应在签订合同后６０天内，向买方或用户挂号航空邮寄本条（１）款规定的技术文件，否则买方有权拒开信用证或拒付货款。

　　第十三条 保质条款

　　卖方保证货物系用上等的材料和一流工艺制成，崭新、未曾使用，并在各方面与合同规定的质量、规格和性能相一致，在货物正确安装、正常操作和维修情况下，卖方对合同货物的正常使用给予＿＿＿＿天的保证期，此保证期从货物到达＿＿＿＿起开始计算。

　　第十四条 检验条款

　　（１）卖方／制造厂必须在交货前全面、准确地检验货物的质量、规格和数量，签发质量证书，证明所交货物与合同中有关条款规定相符，但此证明书不作为货物的质量、规格、性能和数量的最后依据。卖方或制造厂商应将记载检验细节和结果的书面报告附在质量证明书内。

　　（２）在货物抵达目的港之后，买方须申请中国商品检验局（以下称商检局）就货物质量、规格和数量进行初步检验并签发检验证明书。如果商检局的检验发现到货的质量、规格或数量与合同不符）除应由保险公司或船方负责者外，买方在货物到港后＿＿＿＿天内有权拒收货物，向卖方提出索赔。

　　（３）如果发现货物质量和规格与合同规定不符，或货物在本合同第１３条所规定的保证期内证明有缺陷，包括内在缺陷或使用不良的原材料，买方将安排商检局检验，并有权依据商检证书向卖方索赔。

　　（４）如果由于某种不能预料的原因，在合同有效期内检验证书不及办妥，买方须电告卖方延长商检期限＿＿＿＿天。

　　第十五条 索赔

　　（１）如果卖方对货物不符合本合同规定负有责任且买方按照本合同第１３条和第１４条规定，在检验和质量保证期内提出索赔时，卖方在征得买方同意后，可按下列方法之一种或几种理赔：

　　ａ．同意买方退货，并将所退货物金额用合同规定的货币偿还买方，并承担买方因退货而蒙受的一切直接损失和费用，包括利息、银行费用、运费、保险费、检验费、仓储、码头装卸及监管保护所退货物的一切其它必要的费用。

　　ｂ．按照货物的质量低劣程度，损坏程度和买方蒙受损失的金额将货物贬值。

　　ｃ．用符合合同规定规格、质量和性能的部件替换有瑕疵部件，并承担买方所蒙受的一切直接损失和费用。新替换部件的保质期须相应延长。

　　（２）如果卖方在收到买方索赔书后一个月之内不予答复，则视为卖方接受索赔。

　　第十六条 不可抗力

　　（１）签约双方中任何一方受不可抗力所阻无法履约，履约期限则应按不可抗力影响履约的期限相应延长。

　　（２）受阻力应在不可抗力发生或终止时尽快电告另一方，并在事故发生后１４天内将有关当局出具的事故证明书挂号航空邮寄给另一方认可。

　　（３）如果不可抗力事故持续超过一百二十天，另一方有权用挂号航空邮寄书面通知，通知受阻方终止合同。通知立即生效。

　　第十七条 仲裁

　　（１）双方对执行合同时发生的一切争执均应通过友好协商解决。如果不能解决，则可诉诸仲裁。

　　（２）仲裁应提交中国国际经济贸易仲裁委员会，根据该会的仲裁程序进行仲裁，也可提交双方同意的第三国仲裁机构。

　　（３）仲裁机构的裁决具有最终效力，双方必须遵照执行，仲裁费用由败诉方承担，除非仲裁机构另有裁定。

　　（４）仲裁期间，双方须继续执行合同中除争议部分之外的其它条款。

　　第十八条 延期和罚款

　　如果卖方不能按合同规定及时交货，除因不可抗力者外，若卖方同意支付延期罚款，买方应同意延期交货。罚款通过在议付行付款时扣除，但罚款总额不超过延期货物总值的５％，罚款率按每星期０．５％计算，少于七天者按七天计。如果卖方交货延期超过合同规定船期十星期时，买方有权取消合同。尽管取消了合同，但卖方仍须立即向买方交付上述规定罚款。

　　第十九条 附加条款（如果上述任何条款与下列附加条款不一致时，应以后者为准）

　　＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿

　　＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿

　　＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿

　　＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿

　　此鉴：

　　本合同由双方于＿＿年＿＿月＿＿日用＿＿文签署。原本一式

　　＿＿份，买卖双方各执＿＿份。本合同以下述第（ ）款方式生效：

　　（１）立即生效。

　　（２）合同签署后＿＿天内，由双方确认生效。

　　（３）

　　买方：＿＿＿＿ 卖方：＿＿＿＿

　　签名：＿＿＿＿ 签名：＿＿＿＿

货物买卖合同15

　　需方：____________

　　供方：____________

　　经供需双方协商，本着自愿及*等、互惠互利的原则，订立本合同。

　　第一条名称、品种、规格和质量

　　1、商品明细（应注明产品的牌号或商标）：

　　2、质量，按下列第（）项执行：

　　（1）按照国家食品安全、国家食品卫生标准执行。

　　（2）按双方商定要求执行，具体为：

　　_____________（应具体约定产品质量要求）。

　　第二条数量和计量单位、计量方法

　　1、数量：________。

　　2、计量单位和方法：__________。

　　3、交货数量的正负尾差、合理磅差和在途自然增（减）量规定及计算方法：____________。

　　第三条包装方式和包装品的处理：

　　_________（应尽可能注明所采用的包装标准是否国家或主管部门标准，自行约定包装标准应具体可行，包装材料由谁供应，包装费用的负担。）。

　　第四条交货方式：

　　1、交货时间：_______。

　　2、交货地点：_______。

　　3、运输方式：_______（注明由谁负责代办运输）。

　　第五条验收：

　　验收时间：_______。

　　2、验收方式：

　　______（如采用抽样检验，应注明抽样标准或方法和比例）。

　　3、验收如发生争议，由___检验机构按___检验标准和方法，对产品进行检验。第六条价格与货款支付：

　　1、单价：____；总价：_________（明确币种及大写）。

　　2、货款支付：

　　货款的支付时间：____________；货款的支付方式：_____________。

　　第七条提出异议的时间和方法：

　　1、需方在验收中如发现货物的品种、型号、规格、花色和质量不合规定或约定，应在妥为保管货物的同时，自收到货物后__日内向供方提出书面异议；在托收承付期间，需方有权拒付不符合合同规定部分的货款。需方未及时提出异议或者自收到货物之日起___日内未通知供方的，视为货物合乎规定。

　　2、需方因使用、保管、保养不善等造成产品质量下降的，不得提出异议。

　　3、供方在接到需方书面异议后，应在日内负责处理并通知需方处理情况，否则，即视为默认需方提出的异议和处理意见。

　　第八条需方违约责任：

　　1、需方中途退货的，应向供方赔偿退货部分货款的___%违约金。

　　2、需方未按合同约定的时间的，除交货日期得以顺延外，应按顺延交货部分货款金额每日万分之___计算，向供方方支付违约金。

　　3、需方自提产品未按供方通知的日期或合同约定日期提货的，应按逾期提货部分货款金额每日万分之____计算，向供方支付逾期提货的违约金。

　　4、需方违反合同规定拒绝接受货物的，应承担因此给供方造成的损失。

　　5、需方如错填到货的地点、接货人，或对供方提出错误异议，应承担供方因此所受到的实际损失。

　　第九条供方的违约责任：

　　1、供方不能交货的，向需方偿付不能交货部分货款___%的违约金。

　　2、供方所交货物品种、型号、规格、花色、质量不符合同规定的，如需方同意利用，应按质论价；需方不能利用的，应根据具体情况，由供方负责包换，并承担调换或退货而支付的实际费用。

　　3、供方因货物包装不符合合同规定，须重新包装的，供方负责重新包装，并承担因此支出的费用。需方不要求重新包装而要求赔偿损失的，供方应赔偿需方该不合格包装物低于合格物的差价部分。因包装不当造成货物损坏或灭失的，由供方负责赔偿。

　　4、供方逾期交货的，应按照逾期交货金额每日万分之____计算，向需方支付逾期交货的违约金，并赔偿需方因此所遭受的损失。如逾期超过__2_日，需方有权终止合同并可就遭受的损失向供方索赔。

　　5、供方提前交的货物、多交的货物，如其品种、型号、规格、花色、质量不符合约定，需方在代保管期间实际支付的保管、保养等费用以及非因需方保管不善而发生的损失，均应由供方承担。

　　6、货物错发到货地点或接货人的，供方除应负责运到合同规定的到货地点或接货人外，还应承担需方因此多支付的实际合理费用和逾期交货的违约金。

　　7、供方提前交货的，需方接到货物后，仍可按合同约定的付款时间付款；合同约定自提的，需方可拒绝提货。供方逾期交货的，供方应在发货前与需方协商，需方仍需要货物的，供方应按数补交，并承担逾期交货责任；需方不再需要货物的，应在接到供方通知后__日内通知供方，办理解除合同手续，逾期不答复的，视为同意供方发货。

　　第十条不可抗力：

　　任何一方由于不可抗力原因不能履行合同时，应在不可抗力事件结束后__日内向对方通报，以减轻可能给对方造成的损失，在取得有关机构的不可抗力证明后，允许延期履行、部分履行或者不履行合同，并根据情况可部分或全部免予承担违约责任。

　　第十一条争议解决：

　　凡因本合同引起的或与本合同有关的任何争议，如双方不能通过友好协商解决，均应提交当地仲裁委员会或当地法院。

　　第十二条其它事项：

　　1、按本合同规定应付的违约金、赔偿金、保管保养费和各种经济损失，应当在明确责任后日内，按银行规定的结算办法付清，否则按逾期付款处理。

　　2、约定的违约金，视为违约的损失赔偿。双方没有约定违约金或预先赔偿额的计算方法的，损失赔偿额应当相当于违约所造成的损失，包括合同履行后可获得的利益，但不得超过违反合同一方订立合同时应当预见到的因违反合同可能造成的损失。

　　3、本合同自___年__月__日起生效，合同有效期内，除非经过对方同意，或者另有法定理由，任何一方不得变更或解除合同。

　　4、合同如有未尽事宜，须经双方共同协商，作出补充规定，补充规定与本合同具有同等效力。5本合同一式两份，双方各执一份。

　　需方：______（盖章）

　　负责人：___________________________（盖章）

　　联系方式：____________

　　地址：________

　　供方：________________（盖章）

　　负责人：_________________（盖章）

　　联系方式：____________

　　地址：______

货物买卖合同菁选（扩展2）

——货物买卖合同菁选

货物买卖合同【精】

　　随着人们法律意识的加强，关于合同的利益纠纷越来越多，签订合同能够较为有效的约束违约行为。相信很多朋友都对拟合同感到非常苦恼吧，以下是小编帮大家整理的货物买卖合同，欢迎阅读与收藏。

货物买卖合同1

　　买 方：____________________________________

　　地 址：____________

　　邮码：____________

　　电话：____________

　　法定代表人：____________

　　职务：____________

　　国籍：____________

　　卖 方：____________________________________

　　地 址：____________

　　邮码：____________

　　电话：____________

　　法定代表人：____________

　　职务：____________

　　国籍：____________

　　经买卖双方在*等、互利原则上协商一致，达成本协议各条款，共同履行：

　　第一条

　　货物名称：____________________

　　第二条

　　产地：____________________

　　第三条

　　数量：____________________

　　第四条

　　商标：____________________

　　第五条

　　价格：____________________FOB________________

　　第六条

　　包装：____________________

　　第七条

　　付款条件：签订合同后买方于7个银行日内开出以卖方为受益人的、经确认的、不可撤销的、可分割、可转让的、不得分批装运的、无追索权的信用证。

　　第八条

　　装船：从卖方收到买方信用证日期算起，45天内予以装船，若发生买方所订船舶未按时到达装货，按本合同规定，卖方有权向买方索赔损毁/耽搁费，按总金额____%计算为限。因此，买方需向卖方提供银行保证。

　　第九条

　　保 证 金：卖方收到买方信用证的14个银行日内，向买方寄出____%的保证金或银行保函。若卖方不执行本合同，其保证金买方予以没收。

　　第十条

　　应附的单据：卖方向买方提供：

　　1.全套清洁提货单;

　　2.一式四份经签字的商业发票;

　　3.原产地证明书;

　　4.装箱单;

　　5.为出口________ 所需的其他主要单据。

　　第十一条 装

　　船通知：卖方在规定的装货时间至少14天前用电报方式将装船条件告知买方，买方或其代理人将装货船估计到达装货港的时间告知卖方。

　　第十二条

　　其他条款：质量、数量和重量的检验可于装货港一次进行，若要求提供所需的其他证件，其办理手续费、领事签证费应由买方负担。

　　第十三条

　　装船时间：

　　第十四条

　　装货效率：每一个晴天工作日，除星期日、节假日外，每舱口进货为________ 立方(吨)。

　　第十五条

　　延期费/慢装卸罚款：对于________载重吨船来说，每天________U.S.D.。

　　第十六条 不

　　可抗力：签约双方的任何一方由于台风、地震和双方同意的不可抗力事故而影响合同执行时，则延迟合同的期限应相当于事故所影响的时间。

　　第十七条 合

　　同争议的解决：

　　第十八条

　　本合同于____年__月__日在________市用________文签署，正本一式两份，买卖双方各执一份，买卖双方签字生效。

　　买方：____________________________ 卖方：____________________

　　代表：____________________________ 代表：____________________

　　日期：____________________________ 日期：____________________

货物买卖合同2

　　房屋买卖合同纠纷案民事上诉状

　　上诉人（原审被告）：某某建设集团有限公司，住所地：某某市某某镇。

　　法定代表人：某某 职务：董事长。

　　被上诉人（原审原告）：某某，男，汉族，19 年 月 日出生，住某某市某某区某某北路 号111室。

　　原审被告：某某建设集团有限公司某某分公司，住所地：某某火炬高新技术产业开发区某某北村32号。

　　负责人：某某，经理。

　　上诉请求：

　　1、依法撤销某某火炬高技术产业开发区人民法院（20 ）某某民初字第1000号民事判决，发回重审；或驳回被上诉人的诉讼请求；或直接予以改判。

　　2、一、二审诉讼费用由被上诉人承担。

　　事实和理由：

　　上诉人因不服某某火炬高技术产业开发区人民法院（20 ） 高民初字第1000号民事判决书，现提起上诉。

　　一、该判决对被告的辩称，存在遗漏和曲解。

　　该判决称“被告某某建设集团某某分公司称：对原告的诉讼请求及事实和理由没有异议，对原告提供证据的真实性予以认可”。而某某分公司真实意思是，对原告起诉的与其发生的房屋买卖合同纠纷的法律关系是存在的，但对于原告诉讼请求的事实和理由以及据以证明的相关证据存在异议的，且原告起诉的证据是非常不足的。该判决称“被告某某建设集团称：要求某某公司与原告协商解决”，众所周知要求调解不属相对人抗辩，将被告要求调解作为辩称内容显然文不对题，更非被告的真实辩称意思表示。而被告某某建设集团的真实辩称意见则与某某分公司以上真实辩称意见相同。可是，该判决却断章取义，未将被告的真实答辩意见记入笔录，导致了该判决认定事实和适用法律错误，从而作出了完全倾斜于原告和绝对不利于被告的裁决。显有失公*。

　　二、该判决认定事实错误。

　　（一）该判决对原告诉请的返还本金1987196.54元予以认定，但原告称该款项是某某承揽工程施工期间被告拖欠的款项，该事实在该判决书中并无阐述，本案案由是房屋买卖合同纠纷，购房款是现金还是欠款，以及支付或欠款时间、金额的来源是该案的基本内容，但该判决均未查明并列入判决书，显而易见本案的事实是不清的。

　　（二）该判决认定某某东龙房产与被告之间已结算完毕，不欠其工程款为解除合同的前题。可事实是，结算并未办理完毕，且房屋买卖合同既然合法有效，解除合同与第三人结算款项并无直接因果关系。另：该判决认定，原告要求解除合同，被告亦同意解除。殊不知本案被告有二，是哪个被告亦同意？该判决认定的事实显含糊其辞。

　　（三）该判决认定事实证据不足。本案原告提供的证据，仅有一份收条和房屋转让清单两份证据。并且，判决书未载明本案原告举证、被告质证和法院认证过程的事实。上诉人不得不对本案庭审程序是否合法产生了质疑。

　　上诉人认为，未经当庭举证、质证和法院认证的证据，不能作为定案的依据。

　　三、该判决支持原告要求按银行同期贷款利率的1.3倍赔偿损失，没有事实和法律依据。本案案由是房屋买卖合同纠纷，即便合同无效，也只须返还购房价款，至于双方存在的经济损失必须有经济损失的客观存在，且对损失的承担应当按照过错责任由双方分担。本案原告既未向法院提供购房款是向银行货款的事实依据，该判决也未认定房屋买卖合同无效的过错责任，更没有按过错责任分担所谓的经济损失。

　　尤其是，该判决支持原告返还购房款是1987197.54元，并支持赔偿自20xx年11月16日起至20xx年9月14日止的利息，按本金3698770.80元计算。上诉人认为，该判决，既未对所谓本金的数额和来源予以查实确认，且对20xx年9月14日三年多以前已经了结超过诉讼时效的钱款的利息在该判决中再作认定。显而易见，该判决显失公*。

　　四、该判决程序违法。

　　本案案情复杂，不但涉及承揽工程款项的结算，涉及房屋的抵押，还涉及房屋买卖合同的效力，且诉讼标的也较大。显不属案情简单、争议不大的简易案件，故本判决采用独任审判在程序上也是错误的。同时，该判决书中明确载明原审被告要求与原告协商解决，那么，法院应当主持调解，并在判决书中阐明调解成立或调解不成的原因和过程，为何不是调解结案而是直接判决呢？对此，上诉人认为，原审法院对本案的判决，当事人有调解要求而法院不调解，那么显见法院有强行判决之嫌。故上诉人认为，对本案的审判，原审法院存在程序上的违法也是明显的。

　　综上所述，本案原审判决存在认定事实不清，适用法律错误，程序违法的严重问题。为此，望贵院充分考虑上诉人的上诉理由，依法维护上诉人的合法权益，支持上诉人的上诉请求！谢谢！

　　此致

　　某某市中级人民法院

　　上诉人： 某某建设集团有限公司

　　20年 月日

货物买卖合同3

　　买方：____________ (下称甲方)

　　地址：____________ 邮编：_____ 电话：____________ 传真：_____ 电子邮箱：__________

　　卖方：____________ (下称乙方) 地址：____________ 邮编：_____ 电话：____________ 传真：_____

　　电子邮箱：__________ 甲乙双方经充分协商，本着自愿及*等互利的原则，订立本合同。

　　第一条 名称、品种、规格和质量 1、名称、品种、规格： ____________ (应注明产品的牌号或商标)。

　　2、质量，按下列第( )项执行：

　　(1) 按照_______标准执行(须注明按国家标准或部颁或企业具体标准，如标准代号、编号和标准名称等)。

　　(2) 按样本，样本作为合同的附件(应注明样本封存及保管方式)。

　　(3) 按双方商定要求执行，具体为：_____________(应具体约定产品质量要求)。

　　第二条 数量和计量单位、计量方法

　　1、数量：________ 。

　　2、计量单位和方法：__________。

　　3、交货数量的正负尾差、合理磅差和在途自然增(减)量规定及计算方法：__ __________。

　　第三条 包装方式和包装品的处理： _________(应尽可能注明所采用的包装标准是否国家或主管部门标准，自行约定包装标准应具体可行，包装材料由谁供应，包装费用的负担。)。

　　第四条 交货方式：

　　1、交货时间：_______。

　　2、交货地点：_______。

　　3、运输方式：_______(注明由谁负责代办运输)。

　　4、保 险：_______(按情况约定由谁负责投保并具体规定投保金额和投保险种)。

　　5、与买卖相关的单证的转移：___________。

　　第五条 验收：

　　1、验收时间：_______。

　　2、验收方式：

　　______(如采用抽样检验，应注明抽样标准或方法和比例)。

　　3、验收如发生争议，由___检验机构按___检验标准和方法，对产品进行检验。

　　甲方(购买人)：

　　乙方(供应商)：

　　(盖章) (盖章)

　　法定代表人：_________ 法定代表人：_________ 联 系 人：_________ 联 系 人：_________ 电 话：_________ 电 话：_________

　　开户银行：___________

　　帐号：_______________

　　20xx年x月x日 20xx年x月x日

货物买卖合同4

　　买方：____________________________________

　　地址：____________邮码：____________电话：____________

　　法定代表人：____________职务：____________

　　卖方：____________________________________

　　地址：____________邮码：____________电话：____________

　　法定代表人：____________职务：____________

　　买方和卖方在*等、自愿、互惠、互利原则上，经充分协商签订本合同，双方同意按下述条款全面履行：

　　第一条品名、规格、数量及单价

　　__________________________________________________________________

　　__________________________________________________________________

　　__________________________________________________________________

　　__________________________________________________________________

　　第二条合同总值

　　第三条原产国别及制造厂商

　　第四条装运港

　　第五条目的港

　　第六条装运期

　　________分运：

　　________转运：

　　第七条包装

　　所供货物必须由卖方妥善包装，适合远洋及长途陆路运输，防潮、防湿、防震、防锈、耐野蛮装卸，以确保货物不致由上述原因受损，使之完好安全到达安装或建筑工地。任何由于包装不善所致任何损失均由卖方负担。

　　第八条唛头

　　卖方必须用不褪色油漆于每一包装箱上印刷包装编号、尺码、毛重、净重、提吊位置、“此端向上”、“小心轻放”、“保持干燥”等字样及下列唛头：

　　第九条保险

　　在CIF条款下：

　　由卖方出资按110％发票金额投保。

　　在CFR条款下：装运后由买方投保。

　　第十条付款条件

　　1.买方在装运期前30天，通过________银行开立由买方支付以卖方为受益人的不可撤消信用证，其金额为合同总值的____％，计____.该信用证在____银行收到下列单证并核对无误后承付（在分运情况下，则按分运比例承付）。

　　a.全套可议付已装船清洁海运提单，外加两份副本，注明“运费已付”、空白抬头、空白背书、已通知到货口岸________运输公司。

　　b.商业发票一式五份，注明合同号、信用证号和唛头。

　　c.装箱单一式四份，注明每包装货物数量、毛重和净重。

　　d.由制造厂家出具并由卖方签字的品质证明书一式三份。

　　e.已交付全套技术文件的确认书一式两份。

　　f.装运后即刻发给买方的已装运通知电报／电传附本一份。

　　g.在CIF条款下

　　1.全套按发票金额110％投保____的保险费。

　　2.卖方在装运后10天内，须航空邮寄三套上述文件（f除外）一份寄给买方，两份寄目的港____________运输公司。

　　3.银行在收到合同中规定的、由双方签署的验收证明后，在____天内，承付合同金额的百分之________，金额为____.

　　4.按本合同第15条和18条，规定买方在付款时有权将应由卖方支付的延期货物罚款扣除。

　　5.所有发生在买方国境内的银行费用应由____方承担。所有发生在买方国境外的银行费用应由____方承担。

　　第十一条装运条件

　　1.卖方必须在装运前40天向买方通知预订的船只及其运输路线，供买方确认。

　　2.卖方必须在装运前20天通知买方预计发货时间、合同号、发票金额、发运件数及每件的重量和尺码。

　　3.卖方必须在装船完毕后48小时内，以电报／电传方式向买方通知货物名称、数量、毛重、发票金额、船名和启运日期。

　　4.如果任一单件货物的重量达到或超过吨，长米，宽米，卖方须在装船期前50天向买方提供5份详细包装图纸，注明详细的尺码和重量，以便买方安排内陆运输。

　　5.在CFR条款下：如果由于卖方未及时按11条第（3）款执行，以致买方未能将货物及时保险而造成的一切损失，由卖方承担。

　　第十二条技术文件

　　1.下述全套英文本技术文件一份必须随每批货物一同包装发运：

　　a.基础设计图。

　　b.接线说明书、电路图、气／液压连图。

　　c.易磨损件的制造图纸和说明书。

　　d.零配件目录。

　　e.安装、操作和维修说明书。

　　2.此外，在签订合同60天内，卖方必须向买方或最终用户挂号航空邮寄本条第1项中规定的技术文件，否则，买方有权拒开信用证或付货款。

　　第十三条保质条款

　　卖方必须保证所供货物系用上等材料和一流工艺制造、崭新、未曾使用，并在各方面与合同规定的质量、规格和性能相一致，在货物正确安装、正常操作和维修情况下，卖方必须对合同货物的正常使用给予____天的保证期，此保证期从货物到达起开始计算。

　　第十四条检验

　　1.卖方／制造厂商必须在交货前全面、准确地检验货物的质量、规格和数量，签发质量证明书，证明所交货物与合同中有关条款规定相符，但此证明书不作为货物质量、规格、性能和数量的最后依据，卖方或制造厂商应将记载检验细节和结果的书面报告附在质量说明书内。

　　2.在货物抵达目的地港之后，买方须申请____国商品检验局（以下称商检局）就货物质量、规格和数量进行初步检验，并签发检验证明书。如果发现到货的质量、规格和数量与合同不符，除应由保险公司或船方负责者外，买方在货物抵达目的港后____天内有权拒收货物，向卖方索赔。

　　3.如果发现货物的质量和规格与合同规定不符或货物在本合同第13条所述保证期内被证明有缺陷，包括内在缺陷或使用不适当原材料，买方将安排商检局检验，并有权依据检验证书向卖方索赔。

　　4.如果由于某种不能预料的原因在合同有效期内检验证书不及办妥，买方应电告卖方延长商检期____天。

　　第十五条索赔

　　1.若卖方对货物与合同规定不符，且买方在本合同第13条、第14条规定的检验和质量保证期之内提出索赔时，卖方在征得买方同意后，须按下列之一种或几种索赔：

　　a.同意买方退货，并将所退货物金额用合同规定的货币偿还买方，并承担因退货造成的一切直接损失和费用，包括：利息、银行费用、运费、保险费、检验费、仓储、码头装卸费以及监管保护所退货物的一切其他必要费用。

　　b.按照货物质量低劣程度、损坏程度和买方蒙受损失金额将货物贬值。

　　c.用符合合同规定的规格质量和性能的新部件替换有瑕疵部件，并承担买方所蒙受的一切直接损失及费用，新替换部件的保质期须相应延长。

　　2.若卖方在收到买方上述索赔书后一个月之内未予答复，则视为卖方接受索赔。

　　第十六条不可抗力

　　1.如签约双方中任何一方受不可抗力所阻，无法履约，履约期限则按照不可抗力影响履约的时间作相应延长。

　　2.受阻方应在不可抗力发生和终止时尽快电告另一方，并在事故发生后14天内将主管机构出具的事故证明书挂号航空邮寄给另一方认可。

　　3.不可抗力事件持续超过120天，另一方有权用挂号航空寄书面通知，通知受阻一方终止合同，通知立即生效。

　　第十七条仲裁

　　由于执行本合同而发生的一切争执，应通过友好协商解决，如果不能解决，按下述第（）项仲裁：

　　1.提交中国北京中国国际经济贸易仲裁委员会，按照其程序仲裁。

　　2.提交双方同意的第三国仲裁机构仲裁。

　　仲裁机构的裁决具有最终效力，双方必须遵照执行。仲裁费用败诉一方承担，仲裁机构另有裁定者除外。

　　仲裁期间，双方应继续执行除争议部分之外的合同其他条款。

　　第十八条延期和罚款

　　如卖方不能按合同规定及时交货，除因不可抗力事故之外，若卖方同意支付延期罚款，买方应同意延期交货，罚款通过议付行在议付时扣除，但是罚款额不得超过货物总值的5％。罚金率按每星期0.5％计算。不足一星期者按一星期计。如果卖方交货延期超过合同规定船期10星期，买方有权撤消合同，尽管撤消了合同，卖方仍须向买方立即支付规定罚款。

　　第十九条附加条款

　　本合同由双方于____年__月__日在________国________市用____文签署，正本一式__份，买卖双方各执__份，合同以下述（）款为生效方式：

　　1.立即生效。

　　2.合同签署后____天内，由双方交换确认书后生效。

　　买方：____________

　　签名：____________

　　卖方：____________

　　签名：____________

　　签署日期：____年__月__日

货物买卖合同5

　　日期：______________

　　中国____________________公司（以下简称卖方）和____________________（以下简称买方）双方经过友好协商，同意按照以下两部分条款签订本合同：

　　一、商品品名：______________________________

　　二、数量：____________________吨

　　三、规格：______________________________

　　四、价格：本合同各交货期的具体价格原则上与____________________号合同，同一交货期有效的价格一致。

　　五、交货期

　　_________________年

　　第1季度__________吨

　　第2季度__________吨

　　第3季度__________吨

　　第4季度__________吨

　　上述各季度的装船月份由买方选定，但应在各季度前月15日以前通知卖方。

　　六、装船口岸：____________________港。

　　七、目的口岸：____________________港口。

　　八、付款条件：买方应于货物装船前_______天，按本合同第二部分第三条①款双方商定的装船数量及期限，通过双方同意的银行开出以中国化工进出口公司山东*分公司为受益人的，不可撤销的可转让的，可分割的美元信用证。该信用证凭受益人出具的以开证行为付款人的汇票以及本合同第一部分第九条所规定的各项单据，自提单日起三十天（包括提单日在内），由开证行将货款电汇中国银行。信用证金额应按双方商定的交货数量增开5％。信用证上须证明租船提单可以接受。

　　九、单据

　　①卖方在货物启运后，应向议付银行提供下列单据作为议付货款的依据：

　　A．发票四份；

　　B．清洁装船提单正本二份；

　　C．由商品检验局出具的质量检验证书，重量鉴定证书及产地证明书各一份。

　　②卖方须将上述单据中的清洁装船提单副本二份，随船带交目的港买方

　　指定的收货人。其余单据副本二份航寄买方。

　　十、附注

　　①本合同第一部分各条款尚未规定的事项，应按本合同不可分割的第二部分的各条款以及由双方随时协商后决定的条款履行

　　②本合同的执行由__________开立信用证。

　　③本合同项下的数量双方应努力执行，但如买方或卖方在接货或供货方面有困难时，双方对本合同的履行均可不承担责任。

　　④本合同第一部分以__________两国文字书就正本一式两份，买卖双方各持一份为证。两种文本具有同等效力。

　　卖方：____________________

　　买方：______________

　　地址：____________________

　　地址：______________

　　电报挂号：________________

　　电报挂号：__________

　　电传：____________________

　　电传：______________

　　签订时间：

货物买卖合同6

　　出卖人___简称甲方

　　承买人___简称乙方，

　　兹为__货物欠款买卖

　　经双方缔结契约条件如下：

　　第一条甲方愿将__货__件卖与乙方，约定____年_月_日交付清楚。

　　第二条货价议定每件人民币__元整。

　　第三条乙方应自交货日起算__日内支付货价与甲方清楚，不得有拖延短欠等情形。

　　第四条甲方如届交货期不能交货，或仅能交付一部分时，应于_日前通知乙方延缓日期，乙方不允者可解除买卖契约，但须接到通知日起算_日内答复逾期即视为承认延期。

　　第五条甲方如届交货期不能交货又未经依前条约定通知乙方时，乙方可限相当日期催交货，倘逾期仍不交时，乙方可解除契约。

　　第六条如因天灾地变，或其他不可抗力事由，致甲方不能按照期交货或一部分货品未能交清的，得延缓至不能交货原因消除后_日内交付。

　　第七条乙方交款之期以甲方交货之期为标准。

　　第八条乙方逾交款日期不为交款的，甲方得定相当期限催告交款，并请求自约定交款日期起算至交款日止，按每百元日折算迟延利息。

　　第九条甲方所交付的货品，如有不合格或品质恶劣或数量短少时，甲方应负补充或交换或减少价金的义务。

　　第十条乙方发现货品有瑕疵时，应即通知甲方并限期请求履行前条的义务，倘甲方不履行义务时，乙方除可解除契约外并可请求损害赔偿，甲方无异议。

　　本契一式两份，甲、乙双方各执一份为凭。

　　出卖人：

　　地址：

　　买受人：

　　地址：

　　____年_月_日

货物买卖合同7

　　供货方(甲方)：

　　购货方(乙方)：

　　为维护双方的权利和义务，明确双方的责任，甲乙双方根据《合同法》及相关法律法规的规定，经双方经友好协商，就甲方在合约期内为乙方供应商品，达成如下商品购销合同协议，以期双方共同遵守：

　　一、商品的供应

　　1、甲方向乙方供应商品的品种、数量以甲、乙双方签字确认并盖章的订单为准。

　　二、商品的质量

　　1、甲方向乙方供应的商品的质量应当符合该商品的国家标准，行业标准，没有国家标准，行业标准的按照通常标准或符合合同目的的特定标准。

　　2、在甲方每次向乙方供应商品时，双方可在订单上对该商品的具体质量标准进行约定。甲方在供应乙方商品的同时应当提交所供应商品合格证或质量保证书。

　　三、商品的价格

　　1、甲方向乙方供应的商品，除要执行国家订价或国家指导价的，均由双方协商订价。

　　2、基于保护商业秘密的需要，甲方供应的商品交易价格以双方盖章确认的报价单为准，报价单为每一具体商品供货合同的组成部分。

　　3、甲乙双方积极配合，维护所经营商品的市场零售价的相对稳定和统一。甲方向乙方供应的商品的价格不得高于当地市场价格。

　　4、甲方在供货价发生提价变动时，应提前三十天书面通知乙方，并在征得乙方同意的前提下，方可执行。否则，乙方仍按旧价和甲方进行结算，并允许乙方在提价生效前的订单有效，以旧价进货。

　　四、商品的包装方式

　　1、甲方向乙方供应的商品的包装应当按照国家规定的通用方式。没有通用的方式，应当采取足以保护商品的包装方式，保证商品安全、卫生地运抵乙方。

　　2、甲方商品包装之标示应符合国家法律法规的规定，对于产地、原材料、用途、使用方法、警示语、保质期、生产期、保质条件等必须有清晰的标示。

　　3、双方可在订单中订明具体商品的包装方式标准，乙方可要求在供应乙方的商品贴上货号、条码、标签。商品的包装费用由甲方负担。

　　五、供应商品的期限、地点、方式

　　1、乙方自 年 月 日起至 年 月 日止向甲方采购货品。

　　2、订单期限和供货期限由具体的订单规定。

　　3、若乙方更改订单，甲方在收到该更改通知后 日内未提出书面异议的，则视为甲方同意按更改后的订单交货。

　　4、供货的地点由具体的订单指定。

　　5、供货方式采用甲方一次性送货，除非乙方要求甲方分开送货。

　　6、甲方交货时，应提供乙方的订单复印本，并采用乙方规定的送货单填写模式列明送货的各项商品数量。

　　7、送货的运费有甲方负责

　　六、检验的标准与方式

　　1、对于甲方供应的货物，乙方在验收时采用本协议第二条之标准做为质量检验标准。

　　2、乙方收货时仅对甲方所供应物的数量的进行验收或只对货物进行抽检。

　　七、供应商品的退货

　　1、甲方须保证无条件退换有质量问题的商品(如变质、破碎等);无条件退回不符合或违反国家相关法律法规规定的商品。

　　2、在保质期内，乙方在符合货物规定的保质条件下保管该货品，如发现甲方所供货物有质量问题，乙方均可向甲方提出质量争议，甲方应负全部责任。而且乙方因质量问题的退货不受时间限制。

　　3、甲方同意为乙方更换保质期剩余两个月内的产品(个别保质期较短的商品除外)。

　　4、甲方在应该退货时，在乙方通知两次甲方仍不处理的，乙方当已退货处理，直接在应付货款中扣除该批货款，并在一个月后销毁该批商品。

　　5、所有情况下的退货运费有甲方负责

　　八、货款结算方式

　　1、实销实结：甲乙双方在双方对单后 天内为甲方结算货款。

　　2、乙方支付方式为(A、电汇;B、支票;C、现金)。

　　3、甲方结算时须按提供合法增值税发票，如因甲方提供违法的增值税发票，致使乙方受到税务机关的查处或罚款的，由此产生的一切后果和费用由甲方单方面负责。

　　十、违约责任

　　1.甲方违反合同约定，多交或少交商品，乙方有权拒收多交的商品，一切经济损失由甲方负担;甲方少交商品，如造成乙方经济损失甲方应负赔偿责任。如果乙方仍然需要少交部分的商品，甲方应当继续供应少交的商品。

　　2.乙方不得无故拒收甲方按合同供应的商品，造成甲方经济损失的，应当予以赔偿。

　　3.甲方向乙方供应的商品不符合质量标准的，或提供假冒伪劣、变质、变味的产品，导致乙方遭受相关**部门或引致乙方顾客的投诉，乙方有权退货，由此造成的经济损失由甲方承担。乙方可单方面终止本合同，并保留追究甲方赔偿乙方商誉损失的权利。

　　十一、甲、乙双方在履行合同的过程中发生争议，应当协商解决，协商不成，双方选择中山市人民法院诉讼解决。

　　十二、本合同在合同所列附件齐全，并甲方为单位时，双方法定代表人签署及加盖公章后生效;甲方为自然人时，自然人、乙方法定代表人签署及加盖手指模、公章后生效。

　　十三、本合同一式两份，双方各执一份。未尽事宜，双方协商签定补充协议书，该补充协议书与本合同具有同等法律效力。

　　甲方(公章)：_________ 乙方(公章)：_________

　　法定代表人(签字)：_________ 法定代表人(签字)：_________

　　_________年____月____日 _________年____月____日

货物买卖合同8

　　合同号：＿＿＿＿

　　地点：＿＿＿＿ 日 期：＿＿＿＿

　　买方：＿＿＿＿

　　地址：＿＿＿＿

　　电报：＿＿＿＿

　　电传：＿＿＿＿

　　卖方：＿＿＿＿

　　地址：＿＿＿＿

　　电报：＿＿＿＿

　　电传：＿＿＿＿ 本合同由买卖双方商订，在合同项下，双方同意按下列条款买卖下述商品：

　　第一条 品名、规格、数量及单价

　　＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿。

　　第二条 合同总值

　　第三条 原产国别及制造厂商

　　第四条 装运港

　　第五条 目的港

　　第六条 装运期

　　分运：

　　转运：

　　第七条 包装

　　所供货物必须由卖方妥善包装，适合远洋和长途内陆运输，防潮，防湿，防震，防锈，耐野蛮装卸。任何由于买方包装不善而造成的损失由卖方负责。

　　第八条 程唛头

　　卖方须用不褪色油漆于每件包装上印刷包装编号、尺码、毛重、净重、提吊位置及“此端向上”、“小心轻放”‘“切勿受潮”等字样及下列唛头：

　　第九条 保险

　　装运后由买方投保。

　　第十条 买方在收到备货电传通知后及装运期前３０天，开立以卖方为受益人的不可撤销信用证，其金额为合同总值的＿％，计＿＿。中国银行＿＿＿＿行收到下列单证经核对无误后，承付信用证款项（如果分运，应按分运比例承付）：

　　Ａ．全套可议付已装船清洁海运提单，外加两套副本，注明“运费待收”，空白抬头，空白背书，已通知到货口岸中国对外贸易运输公司。

　　Ｂ．商业发票一式五份，注明合同号，信用证号和唛头。

　　Ｃ．装箱单一式四份，注明每包货物数量，毛重和净重。

　　Ｄ．由制造厂家出具并由卖方签署的品质证明书一式三份。

　　Ｅ．提供全套技术文件的确认书一式两份。

　　Ｆ．装运后即刻通知买方启运日期的电报／电传副本一份。

　　（２）卖方在装船后１０天内，须挂号航空邮寄三套上述文件（Ｆ除外），一份寄买方，两份寄目的港中国对外贸易运输公司。

　　３．中国银行收到合同＿＿＿＿中规定的，经双方签署的验收证明后，承付合同总值的＿％，金额为＿＿＿＿。

　　（４）买方在付款时，有权按合同第１５、１８条规定扣除应由卖方支付的延期罚款金额。

　　（５）一切在中国境内的银行费用均由买方承担，一切在中国境外的银行费用均由卖方承担。

　　第十一条 装运条款

　　（１）卖方必须在装运期前４５天，用电报／电传向买方通知合同号、货物品名、数量、发票金额，件数，毛重，尺码及备货日期，以便买方安排订仓。

　　（２）如果货物任一包装达到或超过重２０吨，长１２米，宽２．７米，高３米，卖方应在装船前５０天，向买方提供五份包装图纸，说明详细尺码和每件重量，以便买方安排运输。

　　（３）买方须在预计船抵达装运港日期前１０天，通知卖方船名，预计装船日期，合同号和装运港船方代理，以便卖方安排装船。如果需要更改载货船只，提前或推后船期，买方或船方代理应及时通知卖方。如果货船未能在买方通知的抵达日期后３０天内到达装运港，从第３１天起，在装运港所发生的一切仓储费和保险费由买方承担。

　　（４）船按期抵达装运港后，如果卖方未能备货待装，一切空仓费和滞期费由卖方承担。

　　（５）在货物超过船舷离吊钩前，一切风险及费用由卖方承担。在货物超过船舷脱离吊钩后，一切风险及费用由买方承担。

　　（６）卖方在货物全部装运完毕后４８小时内，须以电报／电传通知买方合同号、货物品名、数量、毛重、发票金额，载货船名和启运日期。如果由于卖方未及时电告买方，以至货物未及时保险而发生的一切损失由卖方承担。

　　第十二条 技术文件

　　（１）下述全套英文本技术文件应随货物发运：

　　Ａ．基础设计图。

　　Ｂ．接线说明书，电路图和气／液压连接图。

　　Ｃ．易靡损件制造图纸和说明书。

　　Ｄ．零备件目录。

　　Ｅ．安装、操作和维修说明书。

　　（２）卖方应在签订合同后６０天内，向买方或用户挂号航空邮寄本条（１）款规定的技术文件，否则买方有权拒开信用证或拒付货款。

　　第十三条 保质条款

　　卖方保证货物系用上等的材料和一流工艺制成，崭新、未曾使用，并在各方面与合同规定的质量、规格和性能相一致，在货物正确安装、正常操作和维修情况下，买方对合同货物的正常使用给予＿＿天的保证期，此保证期从货物到达＿＿起开始计算。

　　第十四条 检验条款

　　（１）卖方／制造厂必须在交货前全面、准确地检验货物的质量、规格和数量，签发质量证书，证明所交货物与合同中有关条款规定相符，但此证明书不作为货物的质量、规格、性能和数量的最后依据。卖方或制造厂商应将记载检验细节和结果的书面报告附在质量证明书内。

　　（２）在货物抵达目的港之后，买方须申请中国商品检验局（以下称商检局）就货物质量、规格和数量进行初步检验并签发检验证明书。如果商检局的检验发现到货的质量、规格或数量与合同不符，除应由保险公司或航方负责者外，买方在货物到港后＿天内有权拒收货物，向卖方提出索赔。

　　（３）如果发现货物质量和规格与合同规定不符，或货物在本合同第１３条所规定的保证期内证明有缺陷，包括内在缺陷或使用不良的原材料，买方将安排商验局检验，并有权依据商检证书向卖方索赔。

　　（４）如果由于某种不能预料的原因，在合同有效期内检验证书不及办妥，买方须电告卖方延长商检期限＿＿天。

　　第十五条 索赔

　　（１）如果卖方对货物不符合本合同规定负有责任且买方按照本合同第１３条和第１４条规定，在检验和质量保证期内提出索赔时，卖方在征得买方同意后，可按下列方法之一种或几种理赔：

　　Ａ．同意买方退货，并将所退货物金额用合同规定的货币偿还买方，并承担买方因退货而蒙受的一切直接损失和费用，包括利息、银行费用、保险费、检验费、仓储、码头装卸及监管保护所退货物的一切其它必要费用。

　　Ｂ．按照货物的质量低劣程序，损坏程度和买方蒙受损失的金额将货物贬值。

　　Ｃ．用符合合同规定规格、质量和性能的部件替换有瑕疵部件，并承担买方所蒙受的一切直接损失和费用。新替换部件的保质期须相应延长。

　　（２）如果卖方在收到买方索赔书后一个月之内不予答复，则视为卖方接受索赔。

　　第十六条 不可抗力

　　（１）签约双方中任何一方受不可抗力所阻无法履约，履约期限则应按不可抗力影响履约的期限相应延长。

　　（２）受阻方应在不可抗力发生或终止时尽快电告另一方，并在事故发生后１４天内将有关当局出具的事故证明书挂号航空邮寄给另一方认可。

　　（３）如果不可抗力事故持续超过一百二十天，另一方有权用挂号航空邮寄书面通知，通知受阻方终止合同。通知立即生效。

　　第十七条 仲裁

　　（１）双方对执行合同时发生的一切争执均应通过友好协商解决。如果不能解决，则可诉诸仲裁。

　　（２）仲裁应提交中国北京、中国国际经济贸易仲裁委员会，根据该会的仲裁程序进行仲裁，也可提交双方同意的第三国仲裁机构。

　　（３）仲裁机构的裁决具有最终效力，双方必须遵照执行，仲裁费用由败诉方承担，仲裁机构另有裁定都除外。

　　（４）仲裁期间，双方须继续执行合同中除争议部分之外的其它条款。

　　第十八条 延期和罚款

　　如果卖方不能按合同规定及时交货除因不可抗力者外，若卖方同意支付延期罚款，买方应同意延期交货。罚款通过议付行在付款时扣除，但罚款总额不超过延期货物总值的５％，罚款率按每星期０．５％计算，少于七天者按七天计。如果卖方交货延期超过合同规定船期十星期时，买方有权取消合同。尽管取消了合同，但卖方仍须立即向买方交付上述规定罚款。

　　第十九条 附加条款（如果上述任何条款与下列附加条款不一致时，应以后者为准）

　　＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿

　　＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿

　　＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿

　　此鉴：

　　本合同由双方于＿＿年＿＿月＿＿日用＿＿文签署。原本一式＿＿份，买卖双方各执＿＿份。本合同以上述第（ ）款方式生效

　　（１）立即生效。

　　（２）合同签署后＿＿天内，由双方确认生效。

　　（３）

　　买方：＿＿＿＿ 卖方：＿＿＿＿

　　签名：＿＿＿＿ 签名：＿＿＿＿

货物买卖合同9

　　甲方：(以下简称甲方)乙方：(以下简称乙方)

　　甲乙双方经过友好协商，明确了双方权利、义务和责任。遵照*等、自愿、公*和诚信的原则，买卖双方协商一致，订立本合同。

　　一、商品条件

　　二、货物的送货地点：甲方指定工地。汽车运输，货物卸装由乙方负责。如需发票，甲方需支付5%的费用。

　　三、税务发票由甲方负责。

　　四、质量验收：甲方应派专人对货物的数量、质量进行验收，如有异议，甲方在收货之日起必须当天向乙方提出，如不合格甲方有权拒收。乙方必须无条件将该批原材料运转出场，由此产生的费用由乙方承担。

　　五、货款结算：按照实际供货量(以甲方收货单为准)。甲方每月月底按项目部审核后的本月供货总额的50%向乙方支付货款。货物送完后180个工作日内付清全部余款。如违约，甲方需承担货款总价的2‰每天的违约金。

　　六、甲方根据施工安排，应向乙方提供一个需求计划，乙方保证计划组织生产和储备。确保供货及时连续，需方在要求供货时，须提前1—2天通知对方。

　　七、合同价格在合同履行起内保持不变，如遇不可抗击力致使石X成本增加，需要变更时，双方另行协商。

　　八、本合同发生纠纷时，双方都可向当地的人民法院提起诉讼。

　　九、本合同未尽事宜，经甲乙双方协商后，可另行补充条款，补充条款作为合同附件与合同具有同等效力。

　　十、此合同一式贰份，双方各执壹份，自签订之日起生效，工程完工后余款付清后自行解除。

　　甲方：(盖章)乙方：(盖章)

　　________年____月____日

货物买卖合同10

　　法务与资产管理部20xx年第1期案例分析为《谨慎对待买卖合同中验收及违约条款》，共由五部分组成：

　　一 、案例背景

　　二 、案件争议焦点

　　三 、法院裁判

　　四 、以案释法

　　1、为何交货期为20xx年8月30日，法院却判决20xx年8月30日为应付款之日？

　　2、为何买方主张卖方逾期交货违约金，法院不予处理？

　　五、风险警示

　　1、明确验收期限，举一反三示例；

　　2、应约定适当的逾期付款违约金；

　　3、处理案件时应注意各项权利行使时间；

　　4、普通民商事案件中的常用期限归纳整理。

　　一、案例背景

　　20xx年7月23日中船重工鹏力（南京）新能源科技有限公司（以下简称中船公司，卖方）与中电电气（南京）太阳能研究院有限公司（以下简称中电公司，买方）签订一份买卖合同，合同主要条款约定：

　　第一条：合同总金额424650元；

　　第二条：卖方应在20xx年8月5日前交付货物至攀枝花学院项目现场；

　　第三条：货到验收合格发票入账后三个月付全款90%，质保金10%在货到验收合格一年内支付；

　　第五条：若延迟交货，一天罚款人民币一万元整。

　　第七条：本产品将应用于买方生产的变压器或其他电力设备产品，最终验收地点在用户现场，以用户验收合格为准。

　　合同附则第五条：质量保证期约定为验收合格2年；

　　合同附则第八条第一项：如卖方不能按期交货，应向买方偿付合同总额或当批订单总额1%/天的违约金。卖方在接到买方所索赔通知后7日内将违约金汇付买方或者由买方在卖方的应付款中直接核减； 合同附则第八条第五项：买方逾期付款，应向卖方承担逾期付款部分的同期银行存款利息。

　　合同签订后中船公司分别于20xx年8月9日将光伏汇流箱49台，于20xx年8月30日直流配电柜2台和交流配电柜17台送至四川攀枝花市。自货物交付后至本案起诉时中电公司一直未组织验收。 20xx年10月9日中船公司开具金额总计424650元的发票，并交付中电公司。

　　中电公司以没有验收未到付款期限为由迟迟未支付任何货款，并

　　要求追究中船公司逾期交货的违约责任。20xx年9月中船公司将其诉至法院，要求中电公司支付货款及违约金。

　　二、案件争议焦点

　　1、中电公司未组织验收，付款条件是否成就？

　　2、中船公司逾期交货，是否直接在货款中扣除违约金？

　　三、法院裁判结果

　　20xx年9月9日，法院下发判决书，判决如下：

　　1、自判决生效后十日内中电公司应支付中船公司货款382185元及违约金（违约金自20xx年8月31日开始计算，按银行同期同类存款基准利率标准计算至实际付清之日止）。

　　2、中电公司主张中船公司逾期交货的违约金，由中电公司另案起诉，本案不予受理。

　　四、以案释法

　　1、为何交货期为20xx年8月30日，法院却判决20xx年8月30日为应付款之日，违约金自20xx年8月31日期计算？

　　案件中货到中电公司一直未组织验收，也不能确定何时验收，根据法律规定，“买受人在合理期间内未通知或者自标的物收到之日起两年内未通知出卖人验收的，视为标的物的数量或者质量符合约定。” 中船公司20xx年8月30日交货完毕，期间未提质量异议，20xx年8月30日视为验收完毕。根据合同第三条：“货到验收合格发票入账后三个月付全款90%，”故法院判决支付中船公司货款382185元，违约金自20xx年8月31日开始计算。质保金10%在货到验收合格1

　　年内支付；质保金支付时间为20xx年8月31日前。

　　涉案法条：--------《合同法》第158条： 20xx年第1期

　　“ 当事人没有约定检验期间的，买受人应当在发现或者应当发现标的物的数量或者质量不符合约定的合理期间内通知出卖人。买受人在合理期间内未通知或者自标的物收到之日起两年内未通知出卖人的，视为标的物的数量或者质量符合约定，但对标的物有质量保证期的，适用质量保证期，不适用该两年的规定。”

　　2、为何中电公司主张中船公司逾期交货违约金，法院不予处理？ 中电公司主张根据合同约定，中船公司逾期交货的违约金在从货款中直接扣减，但根据法律规定，买受人主张出卖人应支付违约金的，应当提起反诉，本案中电公司未在规定时间内提出反诉，则本案不予处理。

　　涉案法条-----《买卖合同解释》第四十四条

　　“ 出卖人履行交付义务后诉请买受人支付价款，买受人以出卖人违约在先为由提出异议的，人民法院应当按照下列情况分别处理：

　　（一）买受人拒绝支付违约金、拒绝赔偿损失或者主张出卖人应当采取减少价款等补救措施的，属于提出抗辩；

　　（二）买受人主张出卖人应支付违约金、赔偿损失或者要求解除合同的，应当提起反诉。”

　　五、风险警示

　　1、付款节点中明确验收期限

　　原因:根据法律规定，双方未约定验收期，法律默认2年后视为

货物买卖合同11

　　委托方：___________________________(以下简称甲方)

　　行纪方：___________________________(以下简称乙方)

　　根据《中华人民共和国经济合同法》和有关法律、法规的规定，行纪方接受委托方的委托，就代办_________________ 事项，双方协商一致，签订本合同。

　　第一条 代办事项_____________________________________。

　　第二条 行纪人对自己所占的委托物应当妥善保管。

　　第三条 若委托物交付给行纪人时有瑕疵或者容易腐烂、变质，经委托人同意，行纪人可以处分该物;若不能及时联系委托人，行纪人可以合理处分。

　　第四条 行纪人低于委托人指定的价格卖出或者高于委托人指定的价格买入的，应当经委托人同意。未经委托人同意，行纪人补偿其差额的，该买卖对委托人发生效力。行纪人高于委托人指定的价格卖出或者低于委托人指定的价格买入的，可以按照约定增加报酬。增加报酬数额的确定方法是_____。

　　第五条 行纪人卖出或者买入商品，行纪人自己可以作为买受人或者出卖人。在此情况下，行纪人仍然有权要求委托人支付报酬。

　　第六条 行纪人按照约定买入委托物，委托人应当及时受领。经行纪人催告，委托人无正当理由拒绝受领的，行纪人可以提存委托物。委托物不能卖出或者委托人撤回出卖，经行纪人催告，委托人不取回或者不处分该物的，行纪人可以提存委托物。

　　第七条 行纪人与第三人订立合同的，行纪人对该合同直接享有权利、承担义务。第三人不履行义务致使委托人受到损害的，行纪人应当承担损害赔偿责任。

　　第八条 行纪人处理委托事务支出的费用，由行纪人负担(也可以作其他约定)。

　　第九条 行纪人完成委托事务的，委托人应当向其支付相应的报酬。报酬数额是_____，委托人逾期不支付报酬的，行纪人对委托物享有留置权。

　　第十条 其他约定事项：__________________________________________。

　　第十一条 双方当事人在履行本合同过程中发生争议时，应当协商解决;协商不能解决的由厦门仲裁委员会仲裁。

　　第十二条 本合同未作规定的，按照《中华人民共和国合同法》及其他有关法律、法规的规定进行解释与执行。

　　第十三条 本合同自双方签字盖章之日起成立,自____________________生效。

　　本合同正本一式二份，委托方、行纪方双方各执一份，具有同等法律约束力。

　　甲方(公章)：_________ 乙方(公章)：_________

　　法定代表人(签字)：_________ 法定代表人(签字)：_________

　　_________年____月____日 _________年____月____日

货物买卖合同12

　　买方：________(下称甲方)

　　地址：________

　　邮编：________

　　电话：________

　　传真：________

　　电子邮箱：____________

　　卖方：________(下称乙方)

　　地址：________

　　邮编：________

　　电话：________

　　传真：________

　　电子邮箱：____________

　　甲乙双方经过协商，本着自愿及*等互利的原则，就甲方向乙方出卖本合同约定的货物事宜，达成如下一致：

　　第一条　名称、品种、规格和质量

　　1. 名称：________

　　2. 品种：________

　　3. 规格：________(应注明产品的牌号或商标)。

　　4. 质量，按下列第____项执行：

　　(1)按照标准执行(须注明按国家标准或部颁或企业具体标准，如标准代号、编号和标准名称等)。

　　(2)按样本，样本作为合同的附件(应注明样本封存及保管方式，附件略)。

　　(3)按双方商定要求执行，具体为：____(应具体约定产品质量要求)。

　　第二条　数量和计量单位、计量方法

　　1. 数量：________。

　　2. 计量单位和方法：________。

　　3. 交货数量的正负尾差、合理磅差和在途自然增(减)量规定及计算方法：________。

　　第三条　包装方式和包装品的处理

　　________________。

　　第四条　交货方式

　　1. 交货时间：________。

　　2. 交货地点：________。

　　3. 运输方式：________。

　　4. 保险：________。

　　5. 与买卖相关的单证的转移：________。

　　第五条　验收

　　1. 验收时间：________;

　　2. 验收方法：________;

　　3. 验收标准：________;

　　4. 由谁负责验收和试验：________;

　　5. 验收如发生争议，由________检验机构按________检验标准和方法，对产品进行检验。

　　第六条　损失风险

　　货物在送达交货地点前的损失风险由甲方承担，其后的损失风险由乙方承担。

　　第七条　价格与货款支付

　　1. 单价：________;总价：________(明确币种及大写)。

　　2. 货款支付：

　　货款的支付时间：________;

　　货款的支付方式：________;

　　运杂费和其他费用的支付时间及方式________：。

　　3. 预付货款：________。

　　第八条　提出异议的时间和方法

　　1. 甲方在验收中如发现货物的品种、型号、规格、花色和质量不合规定或约定，应在妥善保管货物的同时，自收到货物后____日内向乙方提出书面异议;在托收承付期间，甲方有权拒付不符合合同规定部分的货款。甲方未及时提出异议或者自收到货物之日起____日内未通知乙方的，视为货物合乎规定。

　　2. 甲方因使用、保管、保养不善等造成产品质量下降的，不得提出异议。

　　3. 乙方在接到甲方书面异议后，应在____日内负责处理并通知甲方处理情况，否则，即视为默认甲方提出的异议和处理意见。

　　第九条　保密

　　双方保证对从另一方取得且无法自公开渠道获得的商业秘密(技术信息、经营信息及其他商业秘密)予以保密。未经该商业秘密的原提供方同意，一方不得向任何第三方泄露该商业秘密的全部或部分内容。但法律、法规另有规定或双方另有约定的除外。保密期限为____年。

　　一方违反上述保密义务的，应承担相应的违约责任并赔偿由此造成的'损失。

　　第十条　甲方违约责任

　　1.甲方中途退货的，应向乙方赔偿退货部分货款的____%的违约金。

　　2.甲方未按合同约定的时间和要求提供有关技术资料、包装物的，除交货日期得以顺延外，应按顺延交货部分货款金额每日万分之____计算，向乙方支付违约金;如____日内仍不能提供的，按中途退货处理。

　　3.甲方自提产品未按乙方通知的日期或合同约定日期提货的，应按逾期提货部分货款金额每日万分之____计算，向乙方支付逾期提货的违约金，并承担乙方实际支付的代为保管、保养的费用。

　　4.甲方逾期付款的，应按逾期付款金额每日万分之____计算，向乙方支付逾期付款的违约金。

　　5.甲方违反合同规定拒绝接受货物的，应承担因此给乙方造成的损失。

　　6.甲方如错填到货的地点、接货人，或对乙方提出错误异议，应承担乙方因此所受到的实际损失。

　　7.其他约定：________。

　　第十一条　乙方的违约责任

　　1.乙方不能交货的，向甲方偿付不能交货部分货款____%的违约金。

　　2.乙方所交货物品种、型号、规格、花色、质量不符合同规定的，如甲方同意利用，应按质论价;甲方不能利用的，应根据具体情况，由乙方负责包换或包修，并承担修理、调换或退货而支付的实际费用。

　　3.乙方因货物包装不符合合同规定，须返修或重新包装的，乙方负责返修或重新包装，并承担因此支出的费用。甲方不要求返修或重新包装而要求赔偿损失的，乙方应赔偿甲方该不合格包装物低于合格物的差价部分。因包装不当造成货物损坏或灭失的，由乙方负责赔偿。

　　4.乙方逾期交货的，应按照逾期交货金额每日万分之____计算，向甲方支付逾期交货的违约金，并赔偿甲方因此所遭受的损失。如逾期超过____日，甲方有权终止合同并可就遭受的损失向乙方索赔。

　　5.乙方提前交的货物、多交的货物，如其品种、型号、规格、花色、质量不符合约定，甲方在代保管期间实际支付的保管、保养等费用以及非因甲方保管不善而发生的损失，均应由乙方承担。

　　6.货物错发到货地点或接货人的，乙方除应负责运到合同规定的到货地点或接货人外，还应承担甲方因此多支付的实际合理费用和逾期交货的违约金。

　　7.乙方提前交货的，甲方接到货物后，仍可按合同约定的付款时间付款;合同约定自提的，甲方可拒绝提货。乙方逾期交货的，乙方应在发货前与甲方协商，甲方仍需要货物的，乙方应按数补交，并承担逾期交货责任;甲方不再需要货物的，应在接到乙方通知后____日内通知乙方，办理解除合同手续，逾期不答复的，视为同意乙方发货。

　　8.其他：________。

　　第十二条　不可抗力

　　本合同所称不可抗力是指不能预见、不能克服、不能避免并对一方当事人造成重大影响的客观事件，包括但不限于自然灾害如洪水、地震、火灾和风暴等以及社会事件如战争、动乱、**行为等。

　　如因不可抗力事件的发生导致合同无法履行时，遇不可抗力的一方应立即将事故情况书面告知另一方，并应在不可抗力事件结束后____日内，提供事故详情及合同不能履行或者需要延期履行的书面资料，双方认可后协商终止合同或暂时延迟合同的履行。

　　第十三条　通知

　　1. 根据本合同需要发出的全部通知以及双方的文件往来及与本合同有关的通知和要求等，必须用书面形式，可采用____(书信、传真、电报、当面送交等方式)传递。以上方式无法送达的，方可采取公告送达的方式。

　　2. 各方通讯地址如下：________。

　　3. 一方变更通知或通讯地址，应自变更之日起____日内，以书面形式通知对方;否则，由未通知方承担由此而引起的相应责任。

　　第十四条　其他事项

　　1. 按本合同规定应付的违约金、赔偿金、保管保养费和各种经济损失，应当在明确责任后____日内，按银行规定的结算办法付清，否则按逾期付款处理。

　　2. 约定的违约金，视为违约的损失赔偿。双方没有约定违约金或预先赔偿额的计算方法的，损失赔偿额应当相当于违约所造成的损失，包括合同履行后可获得的利益，但不得超过违反合同一方订立合同时应当预见到的因违反合同可能造成的损失。

　　3. 合同有效期内，除非经过对方同意，或者另有法定理由，任何一方不得变更或解除合同。

　　第十五条　争议的处理

　　本合同在履行过程中发生的争议，由双方当事人协商解决，也可由有关部门调解;协商或调解不成的，提交恩施仲裁委员会仲裁。

　　第十六条 送达地址条款

　　本合同签订人所填写的地址信息，将作为通知、信件、法律文书等一切书面文件的送达地址。若按该地址送达的相关文件无人签收或被拒绝签收，则文件退回之日视为送达之日。如任何一方地址发生变更，应在变更后3日内书面通知对方，否则，相关文件送达上述地址视为送达，由此产生的法律后果由被送达方承担。

　　双方确认的送达地址如下：

　　甲方地址：

　　邮政编码： 收件人： 手机号码：

　　乙方地址：

　　邮政编码： 收件人： 手机号码：

　　第十七条　解释

　　本合同的理解与解释应依据合同目的和文本原义进行，本合同的标题仅是为了阅读方便而设，不应影响本合同的解释。

　　第十八条　补充与附件

　　本合同未尽事宜，依照有关法律、法规执行，法律、法规未作规定的，甲乙双方可以达成书面补充协议。本合同的附件和补充协议均为本合同不可分割的组成部分，与本合同具有同等的法律效力。

　　第十九条　合同效力

　　本合同自双方或双方法定代表人或其授权代表人签字并加盖公章之日起生效。有效期为____年，自____年____月____日至____年____月____日。本合同正本一式____份，双方各执____份，具有同等法律效力;合同副本一式____份，送____各留存一份。

　　甲方(盖章)：________　　　　乙方(盖章)：________

　　代表(签字)：________　　　　代表(签字)：________

　　__ __年__ __月____日　　　　　　__ _ _年___ _月____日

　　签订地点：____________　　　　签订地点：____________

货物买卖合同13

　　买方：_______________________

　　地址：_______________________

　　传真：_______________________ 电话：_______________________

　　卖方：_______________________

　　地址：_______________________

　　传真：_______________________电话：_______________________

　　本合同由买方和卖方共同签署，买方同意购买且卖方同意出售下列商品并遵守所列各项条款。

　　1.描述

　　项目

　　商品名称、规格

　　单位

　　数量

　　单价

　　总金额

　　具体技术细节见附件“a”

　　包装

　　保险和货物重量

　　港(airport)到岸价总金额：

　　2.原产国和制造商名称

　　________________________________________

　　3.包装

　　包装在结实的新木箱或纸箱里，适合远距离的海运/包裹邮递/空运和气候的变化，能防护野蛮装卸、潮湿、雨淋、腐蚀、震动和冷冻。

　　买方将对由于包装不适当造成的任何货物损坏、缺失和由此产生的费用负责;也对由于不充分或不适当的包装和保护措施所引起的锈蚀负责。随箱应装运一整套有关的服务和操作说明。

　　4.唛头

　　卖方用不褪色的油漆在每一个外包装的四周写上箱号、毛重、净重、尺寸、合同号、目的港、收货人编号和下列文字：“防止潮湿”，“轻拿轻放”，“此端向上”，提升位置，重心和唛头。唛头为：_______________________

　　5.装船时间

　　_________________________________________

　　6.装货港

　　_________________________________________

　　7.目的港

　　_________________________________________

　　8.保险

　　在cif条款下，由卖方办理以买方为受益人的保险额为发票金额110%的一切险。

　　9.付款

　　在信用证付款条件下：买方在合同签订后14天内，将开出一个由北京银行为付款行，以卖方为受益人，全部发货金额的不可撤消信用证。此信用证在卖方向开证行出示即期汇票(金额为发票金额的100%)以及在条款10中所列装运文件时即有效。付款将由开证行在被提示上述汇票和文件时通过电汇或航空汇款向卖方付出，此信用证在装船期后的15日内有效。

　　10.文件

　　(1)提单/空运单：

　　a)在海运条件下：

　　3份原始海运提单，注明：“运费先付(cif和c&f)”、合同号、唛头、空白背书，并写明完整的地址和电话号码以通知买方。

　　b)在空运条件下：

　　一份原始和一份复印的空运单，注明“运费先付(cif和c&f)”、合同号、唛头，指定给买方。

　　(2)5份正本发票，注明：合同号、唛头(在多于一个唛头时，发票应分开打印)，按照相关合同写出明细。

　　(3)由厂商/供货商确认的2份正本和2份复印的装箱单，注明：重量、装箱件数和相应发票的日期。

　　(4)2份由厂商/供货商确认的质量、数量说明书。

　　(5)1份发给买方通知发货详情的传真的复印件。除此之外，卖方将在发货后7天内，将整套上述文件用空邮的方式直接寄给买方。

　　(6)在cif条款下，1份正本保险单或保险凭证以及2份复印件，按发票金额的110%保全险(all risks)。

　　(7)如果必要的话，一份由**出具的出口许可证复印件。

　　(8)一份正本、两份复印的原产地证明。

　　(9)文件的数量和内容一定是完整和正确的。如果由于卖方没有提供上述的文件造成买方不能及时清关和提货，全部损失由卖方负担。买方的姓名和完整的地址和电话号码必须打印在提单或空运单上，否则，卖方将负担由此造成的损失。

　　以上所有文件的拷贝件要寄给：喀土穆和北京办公室。

　　11.装运

　　在cfr/cif条款下：

　　a.卖方负责将货物在装运期限内从装运港运到目的港。不允许转船。一旦发生转船，由此产生的所有费用和风险全部由卖方承担。不允许仓面装载。装载货物的船只不允许悬挂买方不能接受的国家的**。货船船龄不能超过15年。

　　b.如果货物用空运/包裹方式邮递，卖方将于条款5所列装船期前30天，用传真通知买方条款12(1)内容。卖方在发运货物以后当即按条款12(2)规定通知买方，以使买方安排保险和及时办理清关手续。

　　12.装船通知

　　(1)卖方为了以下目的(a、b、c)将于合同条款5中列明的装船日期前40天，用传真通知买方合同号、品名、数量、价值、箱数、毛重、尺寸和在装运港就绪的日期。如果任何一箱的总量超过9公吨、尺寸范围达到或者超过12米长，2.7米宽，3米高，卖方需要在装运前50天通知买方这些数据。如果有易燃和危险物品需要标明。

　　a.在条款9中的l/c付款条件下，开出一个信用证。

　　b.为了使买方在收到上述通知时能安排好其国内运输，如果重量和尺寸超过此条款(1)中的规定时，买方将要求采取措施以适合买方进行内陆运输。

　　c.如果卖方没有履行上述规定，全部损失由卖方承担。

　　(2)卖方在完成货物装运后，立即用传真通知买方合同号、商品、数量、箱数、发票价值、毛重、船名、开船日期、提单号(海运时)或空运单、航班号以及估计到货日期等等。如果有易燃或危险品，应将其明细一起标明。由于卖方没及时通知造成买方没有及时办理保险和清单事宜，全部损失由卖方负责。

　　13.技术文件

　　_______________________________________________

　　14.质量保证

　　卖方保证其产品是用最好的材料、先进的技术制造、全新且没有使用过，完全符合本合同的质量、性能和规格要求，与技术手册相一致。质保期从货物到达目的港后算18个月，或由双方代表签字后的验收合格证明有效后算12个月。

　　15.检验

　　(1)在交货以前，制造方将按条款10(4)的要求，对货物的质量、规格、性能和数量/重量做一准确、全面的检验，并出具证明书，证明该商品与合同条款相符。这些证明将形成交给付款议付的文件的不可分割的一部分，但是不被认为是最终结果。制造方试运行的结果和细节必须作为质量证明的附件出现。

　　(2)当商品到达现场以后，买方将申请苏丹商品检验局对商品的质量、规格、数量/重量作一个初步检验，并作出检验报告，如果商检局发现有规格和数量或者两者都不符的地方，除非责任是保险公司或运输公司的，买方将在商品现场检验之后30天以内有权拒收商品或向卖方索赔。

　　(3)如果商品的质量和规格与合同不符，或在条款14所列的质量保证期内，由于任何原因被证实有缺陷，包括潜在缺陷或使用了不合格的材料，买方将安排由商检局进行检验，并有权向卖方索赔。

　　16.索赔

　　在货物到达目的地后90天内，除非保险公司或船主负有责任，如果发现有质量、规格或数量有与合同条款不符之处，买方将有权进行索赔，更换货物或索赔损失、所有的费用(如商检费、运还和运回替换货物、保险费、仓储和装卸费用等)将由卖方承担。对于质量，卖方将保证：从货物到达目的地后的18个月内，如果由于该设备由内在缺陷、制造材料不合格或做工低劣，买方将立即书面通知卖方。

　　检验证明将作为索赔的基础。卖方对于买方的索赔，有责任迅速排除缺陷(全部或部分更换商品或根据损坏的程度降价)。如果有必要，将由卖方承担费用买方自行排除缺陷，如果卖方在收到前述索赔一个月内不能回答买方，索赔将被认为已被卖方接受。

　　17.不可抗力

　　对于在生产过程或装船或转船过程中发生的不可抗力(如战争、严重火灾、水灾、台风和地震或其他由双方认可的事件)引起的延误船期或不能交货，卖方将不负任何责任。卖方将迅速通知买方上述发生的一切，并在从那以后的14日之内空邮一份由主管**部门出具的事故证明书。

　　在这种情况下，卖方仍然有责任采取必要的措施尽快运输货物。如果事故持续超过10周，买方有权取消合同。

　　18.迟交货和罚款

　　如果卖方没有按合同要求及时交货，除非是合同款17的不可抗力引起的，买方在卖方同意付罚金(经付款行从货款中扣除)的条件下同意延迟交货，罚款总数不超过交货全部金额的10%，每延迟交货1天罚货款的1%。如果超过合同交货期10天后卖方仍不能交货，买方有权取消合同，不管合同是否被取消，卖方仍要不推迟地交纳前述罚款。

　　19.仲裁

　　与此合同有关的所有争端及其执行将通过谈判友好地解决，如果不能协商解决，案例将提交中国国际经济贸易仲裁委员会根据其公布的仲裁规则进行仲裁，仲裁将在北京进行，仲裁委员会的决定是终局性的，并对双方都具有约束力，双方既不能诉诸法庭，也不能向其他机构要求修改决定，仲裁费由败诉的一方承担。

　　20.合同的生效

　　合同从双方签字日期起生效。

　　21.售后服务

　　卖方要提供补口材料和售后服务。

　　22.特殊条款

　　兹证明本合同由买卖双方共同签署，双方各保留一份正本。

　　本合同的附件都将被视为合同的不可分割的一部分并与合同具有同样的效力。

　　买方：_____________________

　　_______年_______月_______日

　　卖方：_____________________

　　_______年_______月_______日

货物买卖合同14

　　买方单位： 河南森润环保节能技术有限公司 （以下简称甲方） 卖方单位： 郑州高新科技创业发展有限公司 （以下简称乙方） 经甲乙双方充分协商，特订立本合同，以便共同遵守。

　　第一条 产品的名称和数量：

　　1.产品的名称 冷水机组数量 1套 。

　　第二条 单价和货款

　　1.双方约定的价格是：

　　2.本合同总货款为人民币捌拾肆万元整 （￥84万元）。

　　第三条 交货时间和交货数量：

　　1.交货时间为45，按预付款到账之日时计算。

　　第四条 交货地点、运输方式和运输费用的承担：

　　1.双方确定的交货地点为 买方指定地点 。

　　2.运输方式为：汽运，费用由乙方负担

　　第五条 质量标准和验收条款：

　　1.商品的质量要求：见（合同附件1）

　　第六条 包装和费用：

　　1.双方确定的包装材料和方式（见合同附件2）

　　2.按出厂包装标准。

　　3.包装费用由乙方承担。

　　第七条 损失风险：

　　1.商品在出乙方仓库前的一切质量、费用及风险由乙方承担，其后的一切质量、费用及风险由甲方承担。

　　第八条 商品所有权：

　　1.在甲方如数、及时地支付完毕本合同约定的货款前，乙方拥有对出卖商品的所有权。

　　第九条 货款结算和支付：

　　合同签订后预付30%货款，货到现场验收合格付70%货款。

　　第十条 知识产权：

　　1.乙方保证对所出卖的商品拥有合法、完整的知识产权，否则因此而造成甲方损失的，乙方

　　予以赔偿。

　　第十一条 合同的变更、解除和终止：

　　1.双方协商一致并达成新的条款时，可以变更本合同。

　　2.任何一方违约，对方在追究违约方的违约责任的同时，有权决定是否解除本合

　　同。

　　3.在本合同约定的有效期限届满、合同履行完毕或者双方一致同意终止时，本合同得以终止。

　　第十二条 违约责任：

　　1.甲、乙双方的任何一方有违约行为的，应负违约责任并向对方支付违约金。因违约使对方遭受损失的，如违约金不足以抵补损失时，还应支付赔偿金以补偿其差额。如违约金过分高于或者低于造成损失的，当事人可以请求人民法院或者仲裁机构予以适当减少或者增加。

　　2．甲、乙双方所签订的具体合同要求，一方未能履行或未能完全履行合同时，应向对方支付违约合同货款总值 ％的违约金。但遇双方协商办理变更或解除合同手续的，不按违约处理。

　　3.自提商品，乙方未能按期出货，应负逾期交货责任，并承担甲方因此而支付的实际费用；甲方未按期提货，应按中国人民银行有关延期付款的规定，按逾期提货部分货款总值计算，向乙方偿付逾期提货的违约金，并承担乙方实际支付的保管费用。

　　4.乙方提前交货和多交货而造成的甲方在代保管期内实际支付的费用，应由乙方负担，甲方逾期付款的，应按照人民银行有关逾期付款的规定，向乙方偿付逾期付款违约金。

　　5.样品检测合格后，任何一方因自身原因在十五个工作日不能进入实际履行合同阶段，均属违约，守约方有权终止合同并追究违约方的违约责任。

　　6.乙方提供的商品如不符合双方共同确认的质量标准，甲方有权终止合同，并追究乙方的违约责任。

　　第十三条 争议的解决：

　　1.本合同如发生纠纷，当事人双方应当及时协商解决，协商不成时，任何一方均可请业务主管机关调解或者向仲裁委员会申请仲裁，也可以直接向当地人民法院起诉。

　　第十四条 不可抗力：

　　1.甲乙双方的任何一方由于不可抗力的原因不能履行合同时，应及时向对方通报不能履行或不能完全履行的理由，以减轻可能给对方造成的损失，在取得有关机构证明以后，允许延期履行、部分履行或者不履行合同，并根据情况可部分或全部免予承担违约责任。

　　第十五条 另注：

　　1.本合同自合同签订之日付款日起生效，合同执行期内，甲乙双方均不得随意变更或解除合同。合同如有未尽事宜，须经双方共同协商，作出补充规定，补充规定与合同具有同等效力。本合同正本一式二份，甲乙双方各执一份。

　　2.甲方预付金未到乙方账户前不允许乙方进行商品备料、生产等前期准备工作，否则甲方不承担相关的一切责任。

　　3.本合同以书面形式为准，任何口头协议一律无效。

　　购货单位（甲方）（公章）

　　法定代表人：

　　地址： 洛阳市涧西区黔川路1号电话：

　　传真： 邮编： 471003

　　供货单位（乙方）（公章）

　　法定代表人：

　　地址： 电话：

　　传真： 邮编：

货物买卖合同15

　　买方：________________________

　　地址：____________邮码：____________电话：____________

　　法定代表人：____________职务：____________

　　卖方：_________________________

　　地址：____________邮码：____________电话：____________

　　法定代表人：____________职务：____________

　　买卖双方遵循*等、自愿、互利、互惠原则协商并达成如下协议，共同信守。

　　第一条品名、规格、数量及单位

　　____________________________________________________________

　　____________________________________________________________

　　____________________________________________________________

　　____________________________________________________________

　　第二条合同总值

　　第三条原产国别及制造厂商

　　第四条装运港

　　第五条目的港

　　第六条装运期

　　________分运：

　　________转运：

　　第七条包装

　　所供货物必须由卖方妥善包装，适合远洋和长途陆路运输，防潮、防湿、防震、防锈、耐野蛮装卸。任何由于卖方包装不善而造成的损失由卖方负担。

　　第八条唛头

　　卖方须用不褪色油漆于每件包装上印刷包装编号、尺码、净重、提吊位置及“此端向上”、“小心轻放”、“切勿受潮”等字样及下列唛头：

　　第九条保险

　　装运后由买方投保。

　　第十条付款条件

　　1.买方在收到备货电传通知后及装运期前30天，开立以卖方为受益人的不可撤销信用证，其金额为合同总值的____％，计___________。____________行收到下列单证经核对无误后，承付信用证款项(如果分运，应按分运比例承付)：

　　ａ.全套可议付已装船清洁海运提单，外加两套副本，注明“运费待收”，空白抬头，空白背书，已通知到货口岸________运输公司。

　　ｂ.商业发票一式五份，注明合同号，信用证号和唛头。

　　ｃ.装箱单一式四份，注明每包装物数量，毛重和净重。

　　ｄ.由制造厂家出具并由卖方签署的品质证明书一式三份。

　　ｅ.提供全套技术文件的确认书一式两份。

　　2.卖方在装船后10天内，须挂号航空邮寄三套上述文件，一份寄买方，两份寄目的港________运输公司。

　　3.____银行收到合同中规定的，经双方签署的验收证明后，承付合同总值的____％，金额为________。

　　4.买方在付款时，有权按合同第十五、十八条规定扣除应由卖方支付的延期罚款金额。

　　5.一切在中国境内的银行费用均由____方承担，一切在中国境外的银行费用均由____方承担。

　　第十一条装运条款

　　1.卖方必须在装运期前45天，用电报／电传向买方通知合同号、货物品名、数量、发票金额、件数、毛重、尺码及备货日期，以便买方安排订仓。

　　2.如果货物任一包装达到或超过重____吨，长____米，宽____米，高____米，卖方应在装船前50天，向买方提供五份包装图纸，说明详细尺码和每件重量，以便买方安排运输。

　　3.买方须在预计船抵达装运港日期前10天，通知卖方船名，预计装船日期，合同号和装运港船方代理，以便卖方安排装船。如果需要更改载装船只，提前或推后船期，买方或船方代理应及时通知卖方。如果货船未能在买方通知的抵达日期后30天内到达装运港，从第31天起，在装运港所发生的一切仓储和保险费由买方承担。

　　4.船按期抵达装运港后，如果卖方未能备货待装，一切空仓费和滞期费由卖方承担。

　　5.在货物越过船舷脱离吊钩前，一切风险及费用由卖方承担。在货物越过船舷脱离吊钩后，一切风险及费用由买方承担。

　　6.卖方在货物全部装运完毕后48小时内，须以电报／电传通知买方合同号、货物品名、数量、毛重、发票金额、载货船名和启运日期。如果由于卖方未及时电告买方，以致货物未及时保险而发生的一切损失由卖方承担。

　　第十二条技术文件

　　1.下述全套英文本技术文件应随货物发运：

　　ａ.基础设计图。

　　ｂ.接线说明书、电路图和气／液压连接图。

　　ｃ.易磨损件制造图纸和说明书。

　　ｄ.零备件目录。

　　ｅ.安装、操作和维修说明书。

　　2.卖方应在签订合同后60天内，向买方或用户挂号航空邮寄本条第1款规定的技术文件，否则买方有权拒开信用证或拒付货款。

　　第十三条保质条款

　　卖方保证货物系用上等的材料和一流工艺制成、崭新、未曾使用，并在各方面与合同规定的质量、规格和性能相一致，在货物正确安装、正常操作和维修情况下，卖方对合同货物的正常使用给予____天的保证期，此保证期从货物到达____起开始计算。

　　第十四条检验条款

　　1.卖方／制造厂必须在交货前全面、准确地检验货物的质量、规格和数量，签发质量证书，证明所交货物与合同中有关条款规定相符，但此证明书不作为货物的质量、规格、性能和数量的最后依据，卖方或制造厂商应将记载检验细节和结果的书面报告附在质量证明书内。

　　2.在货物抵达目的港之后，买方须申请____国商品检验局(以下称商检局)就货物质量、规格和数量进行初步检验并签发检验证明书，如果商检局的检验发现到货的质量、规格或数量与合同不符，除应由保险公司或船方负责者外，买方在货物到港____天内有权拒收货物，向卖方提出索赔。

　　3.如果发现货物质量和规格与合同规定不符，或货物在合同第十三条所规定的保证期内证明有缺陷，包括内在的缺陷或使用不良的原材料，买方将安排商检局检验，并有权依据商检证书向卖方索赔。

　　4.如果由于某种不能预料的原因，在合同有效期内检验证书不及办妥，买方须电告卖方延长商检期限____天。

　　第十五条索赔

　　1.卖方对货物不符合本合同规定负有责任且买方按照本合同第十三条和第十四条规定，在检验和质量保证期内提出索赔时，卖方在征得买方同意后，可按下列方法之一种或几种理赔：

　　ａ.同意买方退货，并将所退货物金额用合同规定的货币偿还买方，并承担买方因退货而蒙受的一切直接损失和费用，包括利息、银行费用、运费、保险费、检验费、仓储、码头装卸及监管保护所退货物的一切其他必要的费用。

　　ｂ.按照货物的质量低劣程度、损失程度和买方蒙受损失的金额将货物贬值。

　　ｃ.用符合合同规定、质量和性能的部件替换有瑕疵部件，并承担买方所蒙受的一切直接损失和费用，新替换部件的保质期须相应延长。

　　2.卖方在收到买方索赔书后一个月之内不予答复，则视为卖方接受索赔。

　　第十六条不可抗力

　　1.签约双方中任何一方受不可抗力所阻无法履约，履约期限则应按不可抗力影响履约的期限相应延长。

　　2.受阻方应在不可抗力发生或终止时尽快电告另一方，并在事故发生后14天内将有关当局出具的事故证明书挂号航空邮寄给另一方认可。

　　3.如果不可抗力事故持续超过120天，另一方有权用挂号航空邮寄书面通知，通知受阻方终止合同，通知立即生效。

　　第十七条仲裁

　　双方对执行合同时发生的一切争执均应通过友好协商解决，如果不能解决，按(____)项仲裁。

　　(1)提交中国国际经济贸易仲裁委员会，根据该会的仲裁程序进行仲裁。

　　(2)提交双方同意的第三国仲裁机构仲裁。

　　仲裁机构的裁决具有最终效力，双方必须遵照执行，仲裁费用由败诉方承担，除非仲裁机构另有裁定。

　　仲裁期间，双方须继续执行合同中除争议部分之外的其他条款。

　　第十八条延期和罚款

　　如果卖方不能按合同规定及时交货，除因不可抗力者外，若卖方同意支付延期罚款，买方应同意延期交货。罚款通过在议付行付款时扣除，但罚款总额不超过延期货物总值的5％，罚款率按每星期0.5％计算，少于7天者按7天计。如果卖方交货延期超过合同规定船期10个星期时，买方有权取消合同。尽管取消了合同，但卖方仍须立即向买方交付上述规定罚款。

　　第十九条附加条款

　　________________________________________________________________。

　　________________________________________________________________。

　　________________________________________________________________。

　　________________________________________________________________。

　　本合同由双方于____年__月__日在____市用____文签署。正本一式____份，买卖双方各执__份。本合同以下述第()款方式生效。

　　1.立即生效。

　　2.合同签署后____天内，由双方确认生效。

　　买方：____________签名：____________

　　卖方：____________签名：____________

　　签署日期：____年__月__日

货物买卖合同菁选（扩展3）

——货物买卖合同菁选

货物买卖合同【热门】

　　随着法律法规不断完善，人们越发重视合同，人们运用到合同的场合不断增多，它也是减少和防止发生争议的重要措施。知道吗，写合同可是有方法的哦，下面是小编收集整理的货物买卖合同，供大家参考借鉴，希望可以帮助到有需要的朋友。

货物买卖合同1

　　委托方：___________________________(以下简称甲方)

　　行纪方：___________________________(以下简称乙方)

　　根据《中华人民共和国经济合同法》和有关法律、法规的规定，行纪方接受委托方的委托，就代办_________________ 事项，双方协商一致，签订本合同。

　　第一条 代办事项_____________________________________。

　　第二条 行纪人对自己所占的委托物应当妥善保管。

　　第三条 若委托物交付给行纪人时有瑕疵或者容易腐烂、变质，经委托人同意，行纪人可以处分该物;若不能及时联系委托人，行纪人可以合理处分。

　　第四条 行纪人低于委托人指定的价格卖出或者高于委托人指定的价格买入的，应当经委托人同意。未经委托人同意，行纪人补偿其差额的，该买卖对委托人发生效力。行纪人高于委托人指定的价格卖出或者低于委托人指定的价格买入的，可以按照约定增加报酬。增加报酬数额的确定方法是_____。

　　第五条 行纪人卖出或者买入商品，行纪人自己可以作为买受人或者出卖人。在此情况下，行纪人仍然有权要求委托人支付报酬。

　　第六条 行纪人按照约定买入委托物，委托人应当及时受领。经行纪人催告，委托人无正当理由拒绝受领的，行纪人可以提存委托物。委托物不能卖出或者委托人撤回出卖，经行纪人催告，委托人不取回或者不处分该物的，行纪人可以提存委托物。

　　第七条 行纪人与第三人订立合同的，行纪人对该合同直接享有权利、承担义务。第三人不履行义务致使委托人受到损害的，行纪人应当承担损害赔偿责任。

　　第八条 行纪人处理委托事务支出的费用，由行纪人负担(也可以作其他约定)。

　　第九条 行纪人完成委托事务的，委托人应当向其支付相应的报酬。报酬数额是_____，委托人逾期不支付报酬的，行纪人对委托物享有留置权。

　　第十条 其他约定事项：__________________________________________。

　　第十一条 双方当事人在履行本合同过程中发生争议时，应当协商解决;协商不能解决的由厦门仲裁委员会仲裁。

　　第十二条 本合同未作规定的，按照《中华人民共和国合同法》及其他有关法律、法规的规定进行解释与执行。

　　第十三条 本合同自双方签字盖章之日起成立,自____________________生效。

　　本合同正本一式二份，委托方、行纪方双方各执一份，具有同等法律约束力。

　　甲方(公章)：_________ 乙方(公章)：_________

　　法定代表人(签字)：_________ 法定代表人(签字)：_________

　　_________年____月____日 _________年____月____日

货物买卖合同2

　　甲方（卖方）：

　　签订地点：

　　乙方（买方）：

　　签订时间：年____月____日

　　甲、乙双方就乙方向甲方购买摩托车一事，经过协商，达成以下协议，以兹共同遵守，摩托车型号、单介、数量： 摩托车品牌： 型号： 颜色： 数量： 车驾号： 发动机号： 单价： 二、交车方式及验收标准

　　1、甲方负责三包，具体按《摩托车商品修理更换退货责任实施细则》执行。

　　2、乙方收到摩托车当场验收，若有质量问题，立即通告甲方，否则视为货物符合质量标准并已验收。 三、货款结算方式及期限

　　1、乙方同意收到甲方货品后，首付款 结清： A：于 B：于年每月固定偿还元，于________年____月____日前结算清。

　　2、乙方不能按上述方式付清货款，该货物所有权仍归甲方所有，甲方有权采取任何方式收回货物。 四、违约责任 乙方保证提供的身份证、驾驶证、住址、电话等个人资料真实有效，否则自愿承担法律责任。

　　1、乙方不能按第三款规定向甲方按时支付货款的，则乙方除向甲方清还所有欠款，应向甲方甲方支付滞纳金，其标准为每逾期____日按应付金额百分之一计时。

　　2、如在规定还款时间内，如乙方未即时还款的由甲方收回乙方车辆，且由乙方承担往返路收回车费用，如甲方收回摩托车之日起一个月内乙方仍旧没有付款的，甲方有权将摩托车拍卖，拍卖得收入归甲方所有。

　　3、如摩托车损坏的，乙方同意用家庭中任意财产赔偿归还甲方，其中车款未付清尾款，乙方所购买的保险受益人为甲方。

　　4、如果乙方拖欠欠款，甲方每次到家索要拖欠欠款，按每次补偿甲方。 五、合同争议解决方式 本合同在履行过程中发生的争议，由双方当事人协商解决，协商不能，任何一方均可向本协议签订地之有管辖权的法律提起诉讼。 六、本合同一式二份同，经双方签字盖章或手印后生效，甲、乙双方各执一份。

　　甲方：

　　乙方：

　　地址：

　　身份证号：

　　授权代表：

　　地址：

　　电话：

　　电话：

　　签订日期：

　　家庭担保人签字：

货物买卖合同3

　　订立合同双方：

　　甲方（委托人）：（注：须填写营业执照登记的单位全称）

　　注册地址：(注：以营业执照为准)邮编：

　　通讯地址：(注：以实际办公地址为准)邮编：

　　法定代表人/负责人：

　　联系人：电话：

　　电子邮箱：传真：

　　乙方（受托人）：（注：须填写营业执照登记的单位全称）

　　注册地址：(注：以营业执照为准)邮编：

　　通讯地址：(注：以实际办公地址为准)邮编：

　　法定代表人/负责人：

　　联系人：电话：

　　电子邮箱：传真：

　　经买卖双方在*等、互利原则上协商一致，达成本协议各条款，共同履行：

　　第一条货物名称：____________________

　　第二条产地：____________________

　　第三条数量：____________________

　　第四条商标：____________________

　　第五条价格：__________________

　　第六条包装：____________________

　　第七条付款条件：签订合同后买方于7个银行日内开出以卖方为受益人的、经确认的、不可撤销的、可分割、可转让的、不得分批装运的、无追索权的信用证。

　　第八条装船：从卖方收到买方信用证日期算起，45天内予以装船，若发生买方所订船舶未按时到达装货，按本合同规定，卖方有权向买方索赔损毁/耽搁费，按总金额____%计算为限。因此，买方需向卖方提供银行保证。

　　第九条保证金：卖方收到买方信用证的14个银行日内，向买方寄出____%的保证金或银行保函。若卖方不执行本合同，其保证金买方予以没收。

　　第十条应附的单据：卖方向买方提供：

　　1.全套清洁提货单；

　　2.一式四份经签字的商业发票；

　　3.原产地证明书；

　　4.装箱单；

　　5.为出口________所需的其他主要单据。

　　第十一条装船通知：卖方在规定的装货时间至少14天前用电报方式将装船条件告知买方，买方或其代理人将装货船估计到达装货港的时间告知卖方。

　　第十二条其他条款：质量、数量和重量的检验可于装货港一次进行，若要求提供所需的其他证件，其办理手续费、领事签证费应由买方负担。

　　第十三条装船时间：

　　第十四条装货效率：每一个晴天工作日，除星期日、节假日外，每舱口进货为________立方（吨）。

　　第十五条延期费/慢装卸罚款：对于________载重吨船来说，每天________U.S.D.。

　　第十六条不可抗力：签约双方的任何一方由于台风、地震和双方同意的不可抗力事故而影响合同执行时，则延迟合同的期限应相当于事故所影响的时间。

　　第十七条合同争议的解决：

　　第十八条本合同于年月日在________市用________文签署，正本一式两份，买卖双方各执一份，买卖双方签字生效。

　　（以下无正文）

　　（此页无正文，合同签署页）

　　甲方（公司章）：乙方（公司章）：

　　法定代表人法定代表人

　　（或授权代表）：（或授权代表）：

　　签约日期：年月日

　　签约地点：建议填写我方签约主体所在地

货物买卖合同4

　　买方：_______________

　　地址：_____邮码：_____电话：_____

　　法定代表人：_____职务：_____国籍：_____

　　卖方：_______________

　　地址：_____邮码：_____电话：_____

　　法定代表人：_____职务：_____国籍：_____

　　经买卖双方在*等、互利原则上协商一致，达成本协议各条款，共同履行：

　　第一条货物名称：_________________

　　第二条产地：_________________

　　第三条数量：_________________

　　第四条商标：_________________

　　第五条价格：_________________

　　第六条包装：_________________

　　第七条付款条件：签订合同后买方于７个银行日内开出以卖方为受益人的、经确认的、不可撤销的、可分割、可转让的、不得分批装运的、无追索权的信用证。

　　第八条装船：从卖方收到买方信用证日期算起，４５天内予以装船，若发生买方所订船舶未按时到达装货，按本合同规定，卖方有权向买方索赔损毁／耽搁费，按总金额______％计算为限。因此，买方需向卖方提供银行保证。

　　第九条保证金：卖方收到买方信用证的１４个银行日内，向买方寄出______％的保证金或银行保函。若卖方不执行本合同，其保证金买方予以没收。

　　第十条应附的单据：卖方向买方提供：

　　１、全套清洁提货单；

　　２、一式四份经签字的商业发票；

　　３、原产地证明书；

　　４、装箱单；

　　５、为出口____________所需的其他主要单据。

　　第十一条装船通知：卖方在规定的装货时间至少１４天前用电报方式将装船条件告知买方，买方或其代理人将装货船估计到达装货港的时间告知卖方。

　　第十二条其他条款：质量、数量和重量的检验可于装货港一次进行，若要求提供所需的其他证件，其办理手续费、领事签证费应由买方负担。

　　第十三条装船时间：

　　第十四条装货效率：每一个晴天工作日，除星期日、节假日外，每舱口进货为____________立方（吨）。

　　第十五条延期费／慢装卸罚款：对于____________载重吨船来说，每天____________。

　　第十六条不可抗力：签约双方的任何一方由于台风、地震和双方同意的不可抗力事故而影响合同执行时，则延迟合同的期限应相当于事故所影响的时间。

　　第十七条合同争议的解决：

　　第十八条本合同于______年__月__日在____________市用____________文签署，正本一式两份，买卖双方各执一份，买卖双方签字生效。

　　买方：________________卖方：_________________

　　代表：________________代表：_________________

　　日期：________________日期：_________________

货物买卖合同5

　　甲方(需方)：(以下简称为甲方)

　　乙方(供方)：(以下简称为乙方)

　　一、通过甲方考察确定乙方为甲方兴建的卢氏迎宾馆工程项目全部瓷砖供货单位，为明确双方责任，确保双方利益，依据《中华人民共和国经济合同法》和其他相关法律法规的有关规定，在*等自愿、诚实信用的原则基础上达成以下协议，以供双方共同遵守。

　　二、质量要求、技术标准及乙方对质量负责的条件及期限：

　　乙方所供的卫生间瓷砖均按国家质量标准生产供应,按规范要求需要检测合格后才能收货，其检测费用由乙方负责;颜色按乙方送交的样板颜色规定;如因乙方所供的卫生间瓷砖质量标准问题给甲方造成经济损失均由乙方负责;质保期为乙方所供瓷砖施工后经验收合格之日起1年为限。

　　三、交货时间、地点、方式：乙方所供瓷砖均由乙方根据甲方的计划要求(甲方以传真或电话通知交货量和交货日期)，采取公路或铁路运输方式和多退少补方式将所供瓷砖送到甲方兴建的____酒店工地一楼，即____市____路与____路交会处东北侧____酒店一楼。

　　四、运输及运输保险费用：乙方所供瓷砖的装卸、运输及运输保险(即动输途中的材料设备、运输工具及司乘人员安全、……等均由乙方负责)费用均由乙方负责。

　　五、包装标准及包装物的回收：乙方所供瓷砖包装标准按国家标准执行，即符合公路或铁路运输要求，确保瓷砖不受损坏;包装物由甲方或施工单位负责回收处理;但有毒有害的包装物或必须由厂家回收的或国家规定必须由有关专业部门回收的包装物由乙方负责回收。

　　六、合理损耗及计算方法：乙方所供瓷砖在运输途中和加工时产生的所有损耗均由乙方负责;施工中的损耗均由甲方负责。

　　七、验收标准、方式及异议的提出：

　　乙方所供加工好的瓷砖均按国家质量标准由乙方和甲方材料设备采购组及施工单位三方共同验收，三方验收人员在验收凭证上共同签字确认，并以此验收单作为结算凭证;如对所供瓷砖质量标准有异议，甲方须在施工开始至施工完毕提出，双方共同协商解决。

　　八、随瓷砖备品、配件、工具数量及供应方法：按国家和省、部(委)或行业规定的标准要求随瓷砖提供(应)备品、配件、工具数量。

　　九、结算、付款方式：

　　1、结算方式：以甲方负责人签字的瓷砖供货清单上的数量和单价进行结算。

　　2、付款方式：签订本合同后，甲方向乙方支付定金人民币伍万元(￥50，000元)，每批瓷砖到达工地经甲方材料设备采购组和施工单位及乙方送货人员共同验收签证后30天内支付该批瓷砖货款的50%(含定金5万元);施工完毕15天后经竣工验收合格,付足所供瓷砖货款总额的60%(含5万元定金和前一次付款);余下所供瓷砖货款的40%购买一间(套)产权式客房。

　　3、乙方所供瓷砖可不开具增值税发票，但须开具国家正规税务发票;发票在甲方支付第二笔款时开具，但前次付款乙方须向甲方提供收据备查。

　　十、违约责任：

　　如乙方不能按甲方要求的交货日期按时交货，每延期一天交货，则按延期交货部分价款每天万分之五向甲方计(支)付违约金，并赔偿施工单位的误工费用;如甲方不能按本合同约定的付款的日期按时付款，每延期一天付款，则按延期付款金额每天万分之五向乙方计(付)违约金。

　　十一、合同纠纷解决方式：

　　按《中华人民共和国经济合同法》及其他有关法律法规的相关规定协商解决;协商不成，则向甲方所在地经济仲裁委员会申请仲裁解决。

　　十二、其它约定事项

　　在施工中的瓷砖损坏、浪费损耗由甲方或施工单位负责，但乙方须补足工程所需的瓷砖以满足工程建设需要;其它未尽事项，双方可另行签订协议作为本合同附件，并与本合同具有同等法律效力。

　　十三、本合同经甲乙双方签字盖章后正式生效。

　　十四、本合同一式肆份，双方各执两份，均具同等法律效力。

　　甲方(签章)：乙方(签章)：

　　法定代表人(签章)：法定代表人(签章)：

　　委托代理人(签章)：委托代理人(签章)：

　　地址：地址：

　　联系人：联系人：

　　年月日：

货物买卖合同6

　　买 方：____________________________________

　　地 址： 邮编：____________ 电话：____________

　　法定代表人：____________ 职务：____________

　　卖 方：____________________________________

　　地 址： 邮编：____________ 电话：____________

　　法定代表人：____________ 职务：____________

　　XX和卖方在*等、自愿、互惠、互利原则上，经充分协商签订本合同，双方同意按下述条款全面履行：

　　第一条 品名、规格、数量及单价

　　__________________________________________________________________

　　__________________________________________________________________

　　__________________________________________________________________

　　__________________________________________________________________

　　第二条 合同总值

　　第三条 原产国别及制造厂商

　　第四条 装运港

　　第五条 目的港

　　第六条 装运期

　　分运：

　　转运：

　　第七条 包装

　　所供货物必须由卖方妥善包装，适合远洋及长途陆路运输，防潮、防湿、防震、防锈、耐野蛮装卸，以确保货物不致由上述原因受损，使之完好安全到达安装或建筑工地。任何由于包装不善所致任何损失均由卖方负担。

　　第八条 唛头

　　卖方必须用不褪色油漆于每一包装箱上印刷包装编号、尺码、毛重、净重、提吊位置、"此端向上"、"小心轻放"、"保持干燥"等字样及下列唛头：

　　第九条 保险

　　在CIF条款下：

　　由卖方出资按110%发票金额投保。

　　在CFR条款下：装运后由XX投保。

　　第十条 付款条件

　　1.XX在装运期前30天，通过 银行开立由XX支付以卖方为受益人的不可撤消信用证，其金额为合同总值的____%，计 .该信用证在 银行收到下列单证并核对无误后承付(在分运情况下，则按分运比例承付)。

　　a.全套可议付已装船清洁海运提单，外加两份副本，注明"运费已付"、空白抬头、空白背书、已通知到货口岸 运输公司。

　　b.商业发票一式五份，注明合同号、信用证号和唛头。

　　c.装箱单一式四份，注明每包装货物数量、毛重和净重。

　　d.由制造厂家出具并由卖方签字的品质证明书一式三份。

　　XX已交付全套技术文件的确认书一式两份。

　　XX.装运后即刻发给XX的已装运通知电报/电传附本一份。

　　XX在CIF条款下

　　1.全套按发票金额110%投保 的保险费。

　　2.卖方在装运后10天内，须航空邮寄三套上述文件(XX除外)一份寄给XX，两份寄目的港____________运输公司。

　　3.银行在收到合同中规定的、由双方签署的验收证明后，在____天内，承付合同金额的百分之________，金额为 。

　　4.按本合同第15条和18条，规定XX在付款时有权将应由卖方支付的延期货物罚款扣除。

　　5.所有发生在XX国境内的银行费用应由____方承担。所有发生在XX国境外的银行费用应由____方承担。

　　第十一条 装运条件

　　1.卖方必须在装运前40天向XX通知预订的船只及其运输路线，供XX确认。

　　2.卖方必须在装运前20天通知XX预计发货时间、合同号、发票金额、发运件数及每件的重量和尺码。

　　3.卖方必须在装船完毕后48小时内，以电报/电传方式向XX通知货物名称、数量、毛重、发票金额、船名和启运日期。

　　4.如果任一单件货物的重量达到或超过 吨，长 米，宽 米，卖方须在装船期前50天向XX提供5份详细包装图纸，注明详细的尺码和重量，以便XX安排内陆运输。

　　5.在CFR条款下：如果由于卖方未及时按11条第(3)款执行，以致XX未能将货物及时保险而造成的一切损失，由卖方承担。

　　第十二条 技术文件

　　1.下述全套英文本技术文件一份必须随每批货物一同包装发运：

　　a.基础设计图。

　　b.接线说明书、电路图、气/液压连图。

　　c.易磨损件的制造图纸和说明书。

　　d.零配件目录。

　　XX安装、操作和维修说明书。

　　2.此外，在签订合同60天内，卖方必须向XX或最终用户挂号航空邮寄本条第1项中规定的技术文件，否则，XX有权拒开信用证或付货款。

　　第十三条 保质条款

　　卖方必须保证所供货物系用上等材料和一流工艺制造、崭新、未曾使用，并在各方面与合同规定的质量、规格和性能相一致，在货物正确安装、正常操作和维修情况下，卖方必须对合同货物的正常使用给予____天的保证期，此保证期从货物到达起开始计算。

　　第十四条 检验

　　1.卖方/制造厂商必须在交货前全面、准确地检验货物的质量、规格和数量，签发质量证明书，证明所交货物与合同中有关条款规定相符，但此证明书不作为货物质量、规格、性能和数量的最后依据，卖方或制造厂商应将记载检验细节和结果的书面报告附在质量说明书内。

　　2.在货物抵达目的地港之后，XX须申请____ 国商品检验局(以下称商检局)就货物质量、规格和数量进行初步检验，并签发检验证明书。如果发现到货的质量、规格和数量与合同不符，除应由保险公司或船方负责者外，XX在货物抵达目的港后____天内有权拒收货物，向卖方索赔。

　　3.如果发现货物的质量和规格与合同规定不符或货物在本合同第13条所述保证期内被证明有缺陷，包括内在缺陷或使用不适当原材料，XX将安排商检局检验，并有权依据检验证书向卖方索赔。

　　4.如果由于某种不能预料的原因在合同有效期内检验证书不及办妥，XX应电告卖方延长商检期____ 天。

　　第十五条 索赔

　　1.若卖方对货物与合同规定不符，且XX在本合同第13条、第14条规定的检验和质量保证期之内提出索赔时，卖方在征得XX同意后，须按下列之一种或几种索赔：

　　a.同意XX退货，并将所退货物金额用合同规定的货币偿还XX，并承担因退货造成的一切直接损失和费用，包括：利息、银行费用、运费、保险费、检验费、仓储、码头装卸费以及监管保护所退货物的一切其他必要费用。

　　b.按照货物质量低劣程度、损坏程度和XX蒙受损失金额将货物贬值。

　　c.用符合合同规定的规格质量和性能的新部件替换有瑕疵部件，并承担XX所蒙受的一切直接损失及费用，新替换部件的保质期须相应延长。

　　2.若卖方在收到XX上述索赔书后一个月之内未予答复，则视为卖方接受索赔。

　　第十六条 不可抗力

　　1.如签约双方中任何一方受不可抗力所阻，无法履约，履约期限则按照不可抗力影响履约的时间作相应延长。

　　2.受阻方应在不可抗力发生和终止时尽快电告另一方，并在事故发生后14天内将主管机构出具的事故证明书挂号航空邮寄给另一方认可。

　　3.不可抗力事件持续超过120天，另一方有权用挂号航空寄书面通知，通知受阻一方终止合同，通知立即生效。

　　第十七条 仲裁

　　由于执行本合同而发生的一切争执，应通过友好协商解决，如果不能解决，按下述第 项仲裁：

　　1.提交中国北京中国国际经济贸易仲裁委员会，按照其程序仲裁。

　　2.提交双方同意的第三国仲裁机构仲裁。

　　仲裁机构的裁决具有最终效力，双方必须遵照执行。仲裁费用败诉一方承担，仲裁机构另有裁定者除外。

　　仲裁期间，双方应继续执行除争议部分之外的合同其他条款。

　　第十八条 延期和罚款

　　如卖方不能按合同规定及时交货，除因不可抗力事故之外，若卖方同意支付延期罚款，XX应同意延期交货，罚款通过议付行在议付时扣除，但是罚款额不得超过货物总值的5%。罚金率按每星期0.5%计算。不足一星期者按一星期计。如果卖方交货延期超过合同规定船期10星期，XX有权撤消合同，尽管撤消了合同，卖方仍须向XX立即支付规定罚款。

　　第十九条 附加条款

　　本合同由双方于 年 月 日在________国________市用____ 文签署，正本一式 份，买卖双方各执 份，合同以下述 款为生效方式：

　　1.立即生效。

　　2.合同签署后____ 天内，由双方交换确认书后生效。

　　签名：____________

　　卖方：

　　签名：____________

　　署日期： 年 月 日

货物买卖合同7

　　买方：____________ (下称甲方)

　　地址：____________ 邮编：_____ 电话：____________ 传真：_____ 电子邮箱：__________

　　卖方：____________ (下称乙方) 地址：____________ 邮编：_____ 电话：____________ 传真：_____

　　电子邮箱：__________ 甲乙双方经充分协商，本着自愿及*等互利的原则，订立本合同。

　　第一条 名称、品种、规格和质量 1、名称、品种、规格： ____________ (应注明产品的牌号或商标)。

　　2、质量，按下列第( )项执行：

　　(1) 按照_______标准执行(须注明按国家标准或部颁或企业具体标准，如标准代号、编号和标准名称等)。

　　(2) 按样本，样本作为合同的附件(应注明样本封存及保管方式)。

　　(3) 按双方商定要求执行，具体为：_____________(应具体约定产品质量要求)。

　　第二条 数量和计量单位、计量方法

　　1、数量：________ 。

　　2、计量单位和方法：__________。

　　3、交货数量的正负尾差、合理磅差和在途自然增(减)量规定及计算方法：__ __________。

　　第三条 包装方式和包装品的处理： _________(应尽可能注明所采用的包装标准是否国家或主管部门标准，自行约定包装标准应具体可行，包装材料由谁供应，包装费用的负担。)。

　　第四条 交货方式：

　　1、交货时间：_______。

　　2、交货地点：_______。

　　3、运输方式：_______(注明由谁负责代办运输)。

　　4、保 险：_______(按情况约定由谁负责投保并具体规定投保金额和投保险种)。

　　5、与买卖相关的单证的转移：___________。

　　第五条 验收：

　　1、验收时间：_______。

　　2、验收方式：

　　______(如采用抽样检验，应注明抽样标准或方法和比例)。

　　3、验收如发生争议，由___检验机构按___检验标准和方法，对产品进行检验。

　　甲方(购买人)：

　　乙方(供应商)：

　　(盖章) (盖章)

　　法定代表人：_________ 法定代表人：_________ 联 系 人：_________ 联 系 人：_________ 电 话：_________ 电 话：_________

　　开户银行：___________

　　帐号：_______________

　　20xx年x月x日 20xx年x月x日

货物买卖合同8

　　买方：_________(下称甲方)

　　地址：_________

　　邮编：_________

　　电话：_________

　　传真：_________

　　电子邮箱：_________

　　卖方：_________(下称乙方)

　　地址：_________

　　邮编：_________

　　电话：_________

　　传真：_________

　　电子邮箱：_________

　　甲乙双方经充分协商，本着自愿及*等互利的原则，订立本合同。

　第一条　名称、品种、规格和质量

　　1.名称：_________

　　2.品种：_________

　　3.规格：_________(应注明产品的牌号或商标)。

　　4.质量，按下列第_________项执行：

　　(1)按照_________标准执行(须注明按国家标准或部颁或企业具体标准，如标准代号、编号和标准名称等)。

　　(2)按样本，样本作为合同的附件(应注明样本封存及保管方式，附件略)。

　　(3)按双方商定要求执行，具体为：_________(应具体约定产品质量要求)。

　　第二条　数量和计量单位、计量方法

　　1.数量：_________。

　　2.计量单位和方法：_________。

　　3.交货数量的正负尾差、合理磅差和在途自然增(减)量规定及计算方法：_________。

　　第三条　包装方式和包装品的处理

　　_________(应尽可能注明所采用的包装标准是否国家或主管部门标准，自行约定包装标准应具体可行，包装材料由谁供应，包装费用的负担)。

　　第四条　交货方式

　　1.交货时间：_________。

　　2.交货地点：_________。

　　3.运输方式：_________(注明由谁负责代办运输)。

　　4.保险：_________(按情况约定由谁负责投保并具体规定投保金额和投保险种)。

　　5.与买卖相关的单证的转移：_________。

　　第五条　验收

　　1.验收时间：

　　_________。

　　2.验收方法：

　　_________(如采用抽样检验，应注明抽样标准或方法和比例);

　　3.验收标准：

　　_________;

　　4.由谁负责验收和试验：

　　_________;

　　5.验收如发生争议，由_________检验机构按_________检验标准和方法，对产品进行检验。

　　第六条　价格与货款支付

　　1.单价：_________;总价：_________(明确币种及大写)。

　　2.货款支付：

　　货款的支付时间：_________;

　　货款的支付方式：_________;

　　运杂费和其它费用的支付时间及方式：_________。

　　3.预付货款：_________(根据需要决定是否需要预付货款及金额、预付时间)。

　　第七条　提出异议的时间和方法

　　1.甲方在验收中如发现货物的品种、型号、规格、花色和质量不合规定或约定，应在妥善保管货物的同时，自收到货物后_________日内向乙方提出书面异议;在异议期间，甲方有权拒付不符合合同规定部分的货款。甲方未及时提出异议或者自收到货物之日起_________日内未通知乙方的，视为货物合乎规定。

　　2.甲方因使用、保管、保养不善等造成产品质量下降的，不得提出异议。

　　3.乙方在接到甲方书面异议后，应在_________日内负责处理并通知甲方处理情况，否则，即视为默认甲方提出的异议和处理意见。

　　第八条　声明及保证

　　甲方：

　　1.甲方为一家依法设立并合法存续的企业，有权签署并有能力履行本合同。

　　2.甲方签署和履行本合同所需的一切手续均已办妥并合法有效。

　　3.在签署本合同时，任何法院、仲裁机构、行政机关或监管机构均未作出任何足以对甲方履行本合同产生重大不利影响的判决、裁定、裁决或具体行政行为。

　　4.甲方为签署本合同所需的内部授权程序均已完成，本合同的签署人是甲方的法定代表人或授权代表人。本合同生效后即对合同双方具有法律约束力。

　　乙方：

　　1.乙方为一家依法设立并合法存续的企业，有权签署并有能力履行本合同。

　　2.乙方签署和履行本合同所需的一切手续均已办妥并合法有效。

　　3.在签署本合同时，任何法院、仲裁机构、行政机关或监管机构均未作出任何足以对乙方履行本合同产生重大不利影响的判决、裁定、裁决或具体行政行为。

　　4.乙方为签署本合同所需的内部授权程序均已完成，本合同的签署人是乙方的法定代表人或授权代表人。本合同生效后即对合同双方具有法律约束力。

　　第九条　保密

　　双方保证对从另一方取得且无法自公开渠道获得的商业秘密(技术信息、经营信息及其他商业秘密)予以保密。未经该商业秘密的原提供方同意，一方不得向任何第三方泄露该商业秘密的全部或部分内容。但法律、法规另有规定或双方另有约定的除外。保密期限为_________年。

　　一方违反上述保密义务的，应承担相应的违约责任并赔偿由此造成的损失。

　　第十条　甲方违约责任

　　(1)甲方中途退货的，应向乙方赔偿退货部分货款的_________%违约金。

　　(2)甲方未按合同约定的时间和要求提供有关技术资料、包装物的，除交货日期得以顺延外，应按顺延交货部分货款金额每日万分之_________计算，向乙方支付违约金;如_________日内仍不能提供的，按中途退货处理。

　　(3)甲方自提产品未按乙方通知的日期或合同约定日期提货的，应按逾期提货部分货款金额每日万分之_________计算，向乙方支付逾期提货的违约金，并承担乙方实际支付的代为保管、保养的费用。

　　(4)甲方逾期付款的，应按逾期货款金额每日万分之_________计算，向乙方支付逾期付款的违约金。

　　(5)甲方违反合同规定拒绝接受货物的，应承担因此给乙方造成的损失。

　　(6)甲方如错填到货的地点、接货人，或对乙方提出错误异议，应承担乙方因此所受到的实际损失。

　　(7)其它约定：_________。

　　第十一条　乙方的违约责任

　　(1)乙方不能交货的，向甲方偿付不能交货部分货款_________%的违约金。

　　(2)乙方所交货物品种、型号、规格、花色、质量不符合同规定的，如甲方同意利用，应按质论价;甲方不能利用的，应根据具体情况，由乙方负责包换或包修，并承担修理、调换或退货而支付的实际费用。

　　(3)乙方因货物包装不符合合同规定，须返修或重新包装的，乙方负责返修或重新包装，并承担因此支出的费用。甲方不要求返修或重新包装而要求赔偿损失的，乙方应赔偿甲方该不合格包装物低于合格物的差价部分。因包装不当造成货物损坏或灭失的，由乙方负责赔偿。

　　(4)乙方逾期交货的，应按照逾期交货金额每日万分之_________计算，向甲方支付逾期交货的违约金，并赔偿甲方因此所遭受的损失。如逾期超过_________日，甲方有权终止合同并可就遭受的损失向乙方索赔。

　　(5)乙方提前交的货物、多交的货物，如其品种、型号、规格、花色、质量不符合约定，甲方在代保管期间实际支付的保管、保养等费用以及非因甲方保管不善而发生的损失，均应由乙方承担。

　　(6)货物错发到货地点或接货人的，乙方除应负责运到合同规定的到货地点或接货人外，还应承担甲方因此多支付的实际合理费用和逾期交货的违约金。

　　(7)乙方提前交货的，甲方接到货物后，仍可按合同约定的付款时间付款;合同约定自提的，甲方可拒绝提货。乙方逾期交货的，乙方应在发货前与甲方协商，甲方仍需要货物的，乙方应按数补交，并承担逾期交货责任;甲方不再需要货物的，应在接到乙方通知后_________日内通知乙方，办理解除合同手续，逾期不答复的， 视为同意乙方发货。

　　(8)其它：_________。

　　第十二条　不可抗力

　　本合同所称不可抗力是指不能预见、不能克服、不能避免并对一方当事人造成重大影响的客观事件，包括但不限于自然灾害如洪水、地震、火灾和风暴等以及社会事件如战争、动乱、**行为等。

　　如因不可抗力事件的发生导致合同无法履行时，遇不可抗力的一方应立即将事故情况书面告知另一方，并应在_________天内，提供事故详情及合同不能履行或者需要延期履行的书面资料，双方认可后协商终止合同或暂时延迟合同的履行。

　　第十三条　通知

　　1.根据本合同需要发出的全部通知以及双方的文件往来及与本合同有关的通知和要求等，必须用书面形式，可采用_________(书信、传真、电报、当面送交等方式)传递。以上方式无法送达的，方可采取公告送达的方式。

　　2.各方通讯地址如下：_________。

　　3.一方变更通知或通讯地址，应自变更之日起_________日内，以书面形式通知对方;否则，由未通知方承担由此而引起的相应责任。

　　第十四条　其它事项

　　1.按本合同规定应付的违约金、赔偿金、保管保养费和各种经济损失，应当在明确责任后_________日内，按银行规定的结算办法付清，否则按逾期付款处理。

　　2.约定的违约金，视为违约的损失赔偿。双方没有约定违约金或预先赔偿额的计算方法的，损失赔偿额应当相当于违约所造成的损失，包括合同履行后可获得的利益，但不得超过违反合同一方订立合同时应当预见到的因违反合同可能造成的损失。

　　3.合同有效期内，除非经过对方同意，或者另有法定理由，任何一方不得变更或解除合同。

　　第十五条　争议的处理

　　1.本合同受_________国法律管辖并按其进行解释。

　　2.本合同在履行过程中发生的争议，由双方当事人协商解决，也可由有关部门调解;协商或调解不成的，按下列第_________种方式解决：

　　(1)提交_________仲裁委员会仲裁;

　　(2)依法向人民法院起诉。

　　第十六条　解释

　　本合同的理解与解释应依据合同目的和文本原义进行，本合同的标题仅是为了阅读方便而设，不应影响本合同的解释。

　　第十七条　补充与附件

　　本合同未尽事宜，依照有关法律、法规执行，法律、法规未作规定的，甲乙双方可以达成书面补充协议。本合同的附件和补充协议均为本合同不可分割的组成部分，与本合同具有同等的法律效力。

　　第十八条　合同效力

　　本合同自双方或双方法定代表人或其授权代表人签字并加盖公章之日起生效。有效期为_________年，自_________年_________月_________日至_________年_________月_________日。本合同正本一式_________份，双方各执_________份，具有同等法律效力;合同副本_________份，送_________留存一份。

　　甲方(盖章)：_________　　　　　　　　乙方(盖章)：_________

　　授权代表(签字)：_________　　　　　　授权代表(签字)：_________

　　_________年____月____日　　　　　　　　_________年____月____日

　　签订地点：_________　　　　　　　　　　签订地点：_________

货物买卖合同9

　　买方： 卖方：

　　买方经办人： 卖方经办人：

　　买方e-mail： 卖方e-mail：

　　合同签定地点： 用户编码：

　　合同签定时间： 合同编码：

　　买卖双方经友好协商，达成以下协议：

　　1、产品名称、型号及规格、数量、到货期、单价及运输费、包装费、保险费、合同总金额：

　　┌──┬──────────┬───────┬──┬───┬───┬───────┬───────┐

　　│序号│ 产品名称 │产品型号及规格│单位│ 数量 │到货期│单价(人民币 │金额(人民币 │

　　│ │ │ │ │ │ │￥)(单位：元) │￥)(单位：元) │

　　├──┼──────────┼───────┼──┼───┼───┼───────┼───────┤

　　│ 01 │ / │ / │ / │ / │ / │ / │ / │

　　├──┼──────────┼───────┼──┼───┼───┼───────┼───────┤

　　│ 02 │ / │ / │ / │ / │ / │ / │ / │

　　├──┼──────────┼───────┼──┼───┼───┼───────┼───────┤

　　│ 03 │ / │ / │ / │ / │ / │ / │ / │

　　├──┼──────────┼───────┼──┼───┼───┼───────┼───────┤

　　│ 04 │ / │ / │ / │ / │ / │ / │ / │

　　├──┼──────────┼───────┼──┼───┼───┼───────┼───────┤

　　│ 05 │ / │ / │ / │ / │ / │ / │ / │

　　├──┼──────────┼───────┼──┼───┼───┼───────┼───────┤

　　│ 06 │ / │ / │ / │ / │ / │ / │ / │

　　├──┼──────────┼───────┼──┼───┼───┼───────┼───────┤

　　│ 07 │ / │ / │ / │ / │ / │ / │ / │

　　├──┼──────────┼───────┼──┼───┼───┼───────┼───────┤

　　│ 08 │ / │ / │ / │ / │ / │ / │ / │

　　├──┼──────────┼───────┼──┼───┼───┼───────┼───────┤

　　│ 09 │ / │ / │ / │ / │ / │ / │ / │

　　├──┼──────────┼───────┼──┼───┼───┼───────┼───────┤

　　│ 10 │ / │ / │ / │ / │ / │ / │ / │

　　├──┴──────────┴───────┴──┴───┴───┼───────┼───────┤

　　│运费费用： │ / │ / │

　　├────────────────────────────────┼───────┼───────┤

　　│包装费用： │ / │ / │

　　├────────────────────────────────┼───────┼───────┤

　　│运输货物保险费用： │ / │ / │

　　├────────────────────────────────┼───────┼───────┤

　　│合同总金额(大写)： │合计(小写)： │ / │

　　└────────────────────────────────┴───────┴───────┘

　　2、产品验收

　　质量标准：产品验收质量标准按生产厂家的产品质量标准执行。

　　对于卖方出售给买方的货物卖方保证：均为上述标明的原厂家生产或原厂家认可的产地制造的产品。均不得有曾使用过的产品、残次品、不合格产品。

　　买方如发现产品存在质量问题，在收到货物后____天内应及时向卖方反映，并发给卖方对产品质量质疑的书面意见，卖方应根据买方的要求及时与生产厂方联系，并负责最终妥善解决。

　　3、交货地点：买方填写 __________________________

　　4、发运方式及运输、

　　保险的价格计算：

　　买方选择发运方式：

　　○特快专递：小于等于200克20元，杂费10元，共计30元（起价）。以后每超过200克再加10元。

　　○航空快递：小于等于500克20元，杂费10元，共计30元（起价）。以后每超过500克再加10元。

　　○*邮包裹：小于等于1千克20元，杂费10元，共计30元（起价）。以后每超过1千克再加10元。

　　○航空运输：小于等于45千克40元，杂费20元，共计60元（起价）。以后每超过1千克再加10元。

　　○铁路快运：小于等于5千克40元，杂费20元，共计60元（起价）。以后每超过1千克再加10元。

　　以下小件产品的参考收费标准不按以上收费标准计算：

　　每件包裹重量在0.2千克左右的贵重ic：如内存，cpu等 40元/个（块）

　　每件包裹重量在0.5千克左右的配件：显卡，声卡，硬盘等 60元/个（块）

　　每件包裹重量在1千克左右的配件和小设备：主板，光驱，数码相机等 100元/个（块）

　　注意上述收费不包括包装费、保险费。

　　买方选择投保金额：

　　买方要求按所填的投保金额上保险__________人民币：元

　　保险费率按 ○1%（特快专递） ○0.5%（航空快递） ○0.3%（*邮包裹，航空运输，铁路快运）

　　5、包装方式：

　　买方选择包装方式：

　　○厂家原包装（或供方散包）加邮局硬纸盒包装：小于等于200克货物包装费20元；

　　小于等于0.5千克货物包装费25元；

　　小于等于1千克货物包装费30元；

　　小于等于45千克货物包装费40元。

　　○厂家原包装（或供方散包）加定制木箱包装：小于等于200克货物包装费40元；

　　小于等于0.5千克货物包装费50元；

　　小于等于1千克货物包装费60元；

　　小于等于45千克货物包装费80元。

　　6、汇款方式：买方选择：

　　○银行电汇 ○邮政汇款 ○在线支付 ○信用卡支付

　　（1）银行电汇： （2）邮局汇款：

　　单位名称： 单位名称：

　　开户银行： 收款人：

　　银行帐号： 详细地址：

　　邮政编码：

　　（3）在线支付：

　　单位名称： （4）信用卡支付：

　　开户银行： 招商银行一卡通：

　　银行帐号： 收款人：

　　7、付款方式：预付款支付方式：

　　卖方与生产厂家落实货源后，买方按上述合同总金额的50%（即￥××××××元）在合同签字后7日内（即××××年××月××日之前）汇出预付款给卖方，如买方在合同签字后7日内未发出预付款，买方需供方重新确认。

　　所剩余款支付方式：

　　买方按照上述到货期期限终止日提前15天向卖方支付所剩余款。买方可选择一次性付清余款或分两次付清余款（与下一条款发货时间买方选择一次全部交货或分两次交货相对应）。

　　○一次性付清所剩余款时间：××××年××月××日

　　一次性付清所剩余款金额：￥××××××元

　　○分两次付清所剩余款，第一次交付余款时间：××××年××月××日

　　第一次交付余款金额：￥××××××元

　　第二次交付余款时间：××××年××月××日

　　第二次交付余款金额：￥××××××元

　　8、发货时间：买方选择： ○卖方在收到买方全部货款后7个工作日内发货。一次全部交货。

　　○由于到货期分散时间较长，按照买方要求先到的货先交货，共分两次交货：

　　第一次交货时间：卖方在收到此批所剩全部余款后10个工作日内发货，交货内容：序号×数量、序号×数量、……序号×数量；

　　第二次交货时间：卖方在收到此批所剩全部余款后10个工作日内发货，交货内容：序号×数量、序号×数量、……序号×数量。

　　9、违约责任：卖方责任： 买方付清余款后，卖方如未能按期交货，卖方保证在买方认为有必要终止采购后应无条件退款。

　　如因不可抗力或无法控制的原因使交易无法按期完成，或在网上网站因各种无法控制的原因丢失了有关的信息、记录等情况发生时，由此而造成交货期延误，卖方不承担违约责任。除以上情况之外，由于卖方工作失误而给买方造成交货期延误的情况发生时，卖方应与买方协商，对给买方造成的直接损失予与赔偿，但对买方的任何间接损失卖方不予赔偿。

　　买方责任：买方保证按上述付款日期及时交付货款，如未能及时交付货款，由此而给卖方造成延期交货的情况发生，应由买方承担全部责任。

　　如买方未能按照上述时间付款，经卖方多次催交货款（一般情况下，在各次交款日期前一个工作日和延误交款日期后一周，一月，三月，六月，卖方会向买方发出催交货款通知书。注：如卖方未按上述日期发出催交货款通知书，卖方不承担违约责任），买方仍未及时付款，至使拖交货款达___个月以上的情况发生时，由此而给卖方造成的直接经济损失，应由买方承担全部责任。

　　10、其它条款：合同编码：××××××××××。买方汇款时请注明合同编码。

　　合同附件共计____份，指买方填写的'确认回单，是本合同的组成部分，具同样的法律效力。

　　本合同生效期：自买方付款到账后即日生效，至本合同各项条款全部执行完毕时截止。

　　如合同在执行过程中买卖双方之间发生纠纷，双方应本着友好协商的方法解决，如协商未果，按国家《合同法》有关条款执行。

　　买 方： 卖 方：

　　公司注册地址： 公司注册地址：

　　邮 编： 邮 编：

　　联 系 地 址： 联 系 地 址：

　　邮 编： 邮 编：

　　电 话： 电 话：

　　传 真： 传 真：

　　开 户 银 行： 开 户 银 行：

　　银 行 帐 号： 银 行 帐 号：

　　纳税人登记号： 纳税人登记号：

　　买方代表签名： 卖方代表签名：

货物买卖合同10

　　买 方：____________ 地址：________________ 电话：____________

　　法定代表人：____________ 职务：________________ 国籍：____________

　　卖 方：____________ 地址：________________ 电话：____________

　　法定代表人：____________ 职务：________________ 国籍：____________

　　买卖双方在*等、互利原则上，经充分协商一致，由买方购进，卖方出售下列货物，并按下列条款履行：

　　第一条 货物名称、规格、生产国别、制造工厂、包装及唛头。

　　每件货物上用不褪色的涂料标明货号、毛重、净重、编号、尺码、目的口岸，并标明下列唛头

　　第二条 数量、单价、总值。

　　第三条 装运期限：

　　每月交货数量必须一次交清，不得分批装运。

　　第四条 装运口岸：

　　第五条 目的口岸：

　　第六条 付款条件：买方在收到卖方关于预计装船日期及准备装船的数量的通知后，应于装运前20天通过________银行开立以卖方为受益人的不可撤消的信用证。该信用证凭即期汇款票及本合同规定的单据在开证行付款。

　　第七条 单据：各项单据均须使用与本合同相一致的文字，以便买方审核查对：

　　A.填写通知目的口岸对外贸易运输公司的空白抬头、空白背书的全套已装船的清洁提单(如本合同为FOB价格条件时，提单应注明“运费到付”或“运费按租船合同办理”字样;如本合同为CFR价格条件时，提单应注明“运费已付”字样)。

　　B发票：注明合同号、唛头、载货船名及信用证号;如果分批装运，须注明分批号。

　　C.装箱单及/或重量单：注明合同号及唛头，并逐件列明毛重、净重和货号。

　　D.制造工厂的品质及数量/重量证明书。

　　品质证明书内应列入根据合同规定的标准按货号进行化学成分、机械性能及其他各种试验的实际试验结果。数量/重量证明书应按货号列明重量。

　　单证

　　份数

　　寄送A B C D E F

　　送交方议付银行3 4 3 1

　　送交议付银行(副本)

　　1

　　空邮目的岸外运公司(副本)

　　2

　　E.按本合同规定的装运通知电报抄本。

　　F.按本合同规定的航行证明书(如本合同为CFR价格条件时，需要此项证明书;如本合同为FOB价格条件时，则不需此项证明书)。

　　第八条 装运条件：

　　A.离岸价条款：

　　(a)装运本合同货物的船只，由买方或卖方运输代理人________租船公司租订舱位。卖方负担货物的一切费用风险到货装到船面为止。

　　(b)卖方必须在合同规定的交货期限30天前，将合同号码、货物名称、数量、装运口岸及预计货物运达装运口岸日期，以电报通知买方以便买方安排舱位。并同时通知买方在装货港的船舶代理，若在规定期限内买方未接到前述通知，即作为卖方同意在合同规定期内任何日期交货，并由买方主动租订舱位。

　　(c)买方应在船只受载期12天前将船名、预计受载日期、装载数量、合同号码、船舶代理人，以电报通知卖方，卖方应联系船舶代理人配合，按期备货装船。如买方因故需要变更船只或更改船期时，买方或船舶代理人应及时通知卖方。

　　(d)买方所租船只按期到达装运口岸后，如卖方不能按时备货装船，买方因而遭受的一切损失包括空舱费、延期费及/或罚款等由卖方负担。如船只不能于船舶代理人所确定的受载期内到达，在港口免费堆存期满后第16天起发生的仓库租费、保险费由买方负担，但卖方仍负有载货船只到达装运口岸后立即将货物装船之义务并负担费用及风险，前述各种损失均凭原始单据核实支付。

　　B.成本加运费价条款：

　　卖方负责将合同所列货物由装运口岸装班轮到达目的口岸，中途不得转船。货物不得用悬挂买方不能接受的国家的旗帜的船只装运。载货船只在驶抵本合同规定的口岸前不得停靠________或________附*地区。

　　第九条 装运通知：卖方在货物装船后，立即将合同号、品名、件数、毛重、发票金额、载货船名及装船日期以电报通知买方。

　　第十条 保险：自装船起由买方自理，但卖方应按本合同规定通知买方。如卖方未能按此办理，买方因而遭受的一切损失全由卖方负担。

　　第十一条 检验和索赔：货卸目的口岸，买方有权申请____ 国商品检验局进行检验。如发现货物的品质及/或数量/重量与合同或发票不符，除属于保险公司及/或船公司的责任外，买方有权在货卸目的口岸后90天内，根据____ 商品检验局出具的证明书向卖方提出索赔，因索赔所发生的一切费用(包括检验费用)均由卖方负担。FOB价格条件时，买方有权同时索赔短重部分的运费。

　　第十二条 不可抗力：由于人力不可抗拒事故，使卖方不能在合同规定期限内交货或者不能交货，卖方不负责任。但卖方必须立即以电报通知买方，并以挂号函向买方提出有关**机关或者商会所出具的证明，以证明事故的存在。由于人力不可抗拒事故致使交货延期一个月以上时，买方有权撤消合同，卖方不能取得出口许可证，不得作为不可抗力。

　　第十三条 延期交货及罚款：除不可抗拒原因外，如卖方不能如期交货，买方有权撤销该部分的合同，或经买方同意在卖方缴纳罚款的条件下延期交货。买方可同意给予卖方15天的优惠期。罚款率为每10天按货款总额的1%。不足10天者按10天计算。罚款自第16天起计算，最多不超过延期货款总额的5%。

　　第十四条 仲裁：一切因执行本合同或与本合同有关的争执，应由双方通过友好方式协商解决。如经协商不能得到解决时，应提交中国国际经济贸易仲裁委员会，按照该仲裁委员会仲裁程序进行仲裁。仲裁委员会的裁决为终局裁决。对双方均有约束力，仲裁费用除仲裁委员会另有决定外，由败诉一方负担。

　　第十五条 本合同于____年____月____日于____国____市用____文签署，正本一式两份，买卖双方各持一份。

　　买 方：________ (盖章)

　　代表人：________

　　卖 方：________ (盖章)

　　代表人：________

　　签署日期：____年__月__日

货物买卖合同11

　　合同号：______

　　日期：_______

　　地点：_______

　　买方：___________

　　地址：___________

　　电报：___________

　　电传：___________

　　卖方：___________

　　地址：___________

　　电报：___________

　　电传：___________ 本合同由买卖双方商订，在合同项下，双方同意按下列条款买卖下述商品：

　　第一条品名、规格、数量及单价

　　____________________________________________________________________________________________________________

　　第二条合同总值

　　第三条原产国别及制造厂商

　　第四条装运港

　　第五条目地港

　　第六条装运期

　　分运：_______________

　　转运：_______________

　　第七条包装

　　所供货物必须由卖方妥善包装，适合远洋和长途内陆运输，防潮、防湿，防震，防锈，耐野蛮装卸，任何由于卖方包装不善而造成的损失由卖方负担。

　　第八条唛头

　　卖方须用不褪色油漆于每件包装上印刷包装编号、尽码、毛重、净重、提吊位置及“此端向上”、“小心轻放”、“切勿受潮”等字样及下列唛头：

　　唛na_________________

　　第九条保险

　　装运后由买方投保。

　　第十条付款条件

　　（1）买方在收到备货电传通知后或装运期前30天，开立以卖方为受益人的不可撤销信用证，其金额为合同总值的________%，计_______。中国银行_______行收到下列单证经核对无误后，承付信用证款项（如果分运，应按分运比例承付）：

　　a。全套可议付已装船清洁海运提单，外加两套副本，注明“运费待收”，空白抬头，空白背书，已通知到货口岸中国对外贸易运输公司。

　　b。商业发票一式五份，注明合同号、信用证号和唛头。

　　c。装箱单一式四份，注明每包货物数量、毛重和净重。

　　d。由制造厂家出具并由卖方签署的品质证明书一式三份。

　　e。提供全套技术文件的确认书一式两份。

　　f。装运后即刻通知买方启运日期的电报/电传副本一份。

　　（2）卖方在装船后10天内，须挂号航空邮寄三套上述文件（f除外），一份寄买方，两份寄目的港中国对外贸易运输公司。

　　（3）中国银行收到合同________中规定的，经双方签署的验收证明后，承付合同总值的_________%，金额为__________。

　　（4）买方在付款时，有权按合同第15、18条规定扣除应由卖方支付的延期罚款金额。

　　（5）一切在中国境内的银行费用均由买方承担，一切在中国境外的银行费用均由卖方承担。

　　第十一条装运条款

　　（1）卖方必须在装运期前45天，用电报/电传向卖方通知合同号、货物品名、数量，发票金额，件数，毛重，尺码及备货日期，以便买方安排订仓。

　　（2）如果货物任一包装达到或超过重20吨，长12米、宽2。7米，高3米，卖方应在装船前50天，向买方提供五份包装图纸，说明详细尺码和每件重量，以便买方安排运输。

　　（3）买方须在预计船抵达装运港日期前10天，通过卖方船名，预计装船日期，合同号和装运港船方代理，以便卖方安排装船。如果需要更改载货船只，提前或推后船期，买方或船方代理应及时通知卖方。如果货船未能在买方通知的抵达日期后30天内到达装运港，从第31天起，在装运港所发生的一切仓储费和保险费由买方承担。

　　（4）船按期抵达装运装港后，如果卖方未能备货待装，一切空仓费和滞期费由卖方承担。

　　（5）在货物越过船舷脱离吊钩前，一切风险及费用由卖方承担。在货物越过船舷脱离吊钩后，一切风险及费用由买方承担。

　　（6）卖方在货物全部装运完毕后48小时内，须以电报/电传通知买方合同号、货物品名、数量、毛重、发票金额，载货船名和启运日期。如果由于卖方未及时电告买方，以致货物未及时保险而发生的一切损失由卖方承担。

　　第十二条技术文件

　　（1）下述全套英文本技术文件应随货物发运：

　　a。基础设计图。

　　b。接线说明书，电路图和气/液压连接图。

　　c。易磨损件制造图纸和说明书。

　　d。零备件目录

　　e。安装、操作和维修说明书。

　　（2）卖方应在签订合同后60天内，向买方或用户挂号航空邮寄本条（1）款规定的技术文件，否则买方有权拒开信用证或拒付货款。

　　第十三条保质条款

　　卖方保证货物系用上等的材料和一流工艺制成，崭新、未曾使用，并在各方面与合同规定的质量、规格和性能相一致，在货物正确安装、正常操作和维修情况下，卖方对合同货物的正常使用给予___________天的保证期，此保证期从货物到达_______起开始计算。

　　第十四条检验条款

　　（1）卖方/制造厂必须在交货前全面、准确地检验货物的质量、规格和数量，签发质量证书，证明所交货物与合同中有关条款规定相符，但此证明书不作为货物的质量、规格、性能和数量的最后依据。卖方或制造厂商应将记载检验细节和结果的书面报告附在质量证明书内。

　　（2）在货物抵达目的港之后，买方须申请中国商品检验局（以下称商检局）就货物质量、规格和数量进行初步检验并签发检验证明书。如果商检局的检验发现到货的质量、规格或数量与合同不符，除应由保险公司或船方负责者外，买方在货物到港后_____天有权拒收货物，向卖方提出索赔。

　　（3）如果发现货物质量和规格与合同规定不符，或货物在本合同第13条所规定的保证期内证明有缺陷，包括内在缺陷或使用不良的原材料，买方将安排商检局检验，并有权依据商检证书向卖方索赔。

　　（4）如果由于某种不能预料的原因，在合同有效期内检验证书不及办妥，买方须电告卖方延长商检期限_________天。

　　第十五条索赔

　　（1）如果卖方对货物不符合本合同规定负有责任且买方按照本合同第13条和第14条规定，在检验和质量保证期内提出索赔时，卖方在征得买方同意后，可按下列方法之一种或几种理赔：

　　a。同意买方退货，并将所退货物金额用合同规定的货币偿还买方，并承担买方因退货而蒙受的一切直接损失和费用，包括利息、银行费用、运费、保险费、检验费、仓储、码头装卸及监管保护所退货物的一切其他必要的费用。

　　b。按照货物的质量低劣程度、损坏程度和买方蒙受损失的金额将货物贬值。

　　c。用符合合同规定规格、质量和性能的部件替换有瑕疵部件，并承担买方所蒙受的一切直接损失和费用。新替换部件的保质期须相应延长。

　　（2）如果卖方在收到买方索赔书后一个月之内不予答复，则视为卖方接受索赔。

　　第十六条不可抗力

　　（1）签约双方中任何一方受不可抗力所阻无法履约，履约期限则应按不可抗力影响履约的期限相应延长。

　　（2）受阻方应在不可抗力发生或终止时尽快电告另一方，并在事故发生后14天内将有关当局出具的事故证明书挂号航空邮给另一方认可。

　　（3）如果不可抗力事故持续超过一百二十天，另一方有权用挂号航空邮寄书面通知，通知受阻方终止合同。通知立即生效。

　　第十七条仲裁

　　（1）双方对执行合同时发生的一切争执均应通过友好协商解决。如果不能解决，则可诉诸仲裁。

　　（2）仲裁应提交中国国际经济贸易仲裁委员会，根据该会的仲裁程序进行仲裁，也可提交双方同意的第三国仲裁机构。

　　（3）仲裁机构的裁决具有最终效力，双方必须遵照执行，仲裁费用由败诉方承担，除非仲裁机构另有裁定。

　　（4）仲裁期间，双方须继续执行合同中除争议部分之外的其他条款。

　　第十八条延期和罚款

　　如果卖方不能按合同规定及时交货，除因不可抗力者外，若卖方同意支付延期罚款，买方应同意延期交货。罚款通过在议付行付款时扣除，但罚款总额不超过延期货物总值的5%，罚款率按每星期0。5%计算，少于七天者按七天计。如果卖方交货延期超过合同规定船期十星期时，买方有权取消合同。尽管取消了合同，但卖方仍须立即向买方交付上述规定罚款。

　　第十九条附加条款（如果上述任何条款与下列附加条款不一致时，应以后者为准）

　　________________________________________________________________________________________________________________________________________________此鉴：

　　本合同由双方于_____年____月___日用_______文签署。原本一式______份，买卖双方各执______份。本合同以下述第（）款方式生效：

　　（1）立即生效。

　　（2）合同签署后_____天内，由双方确认生效。

货物买卖合同12

　　上诉人：某某建设集团有限公司，住所地某某省某某市某某镇。法定代表人：某某，职务：董事长

　　被上诉人：王某某，男，19 年2月19日出生，汉族，住某某市某某县某某镇中心村，系某革某县某某建筑模板厂业主。

　　上诉人因与被上诉人买卖合同纠纷一案，不服某某省某某县人民法院（20 ） 民初字第666号民事裁定书，现提出上诉。

　　上诉请求：

　　1、请求依法撤销某某省某某县人民法院（20 ） 民初字第666号民事裁定书。

　　2、请求依法将本案移送有管辖权的某某市某某区人民法院审理。

　　3、裁令被上诉人承担上诉费用。

　　事实和理由：

　　被上诉人诉上诉人买卖合同纠纷一案，某某省某某县人民法院予以受理。上诉人在法定期限内向某某县人民法院提出了管辖权异议，认为某某县人民法院对本案没有管辖权，本案应由有管辖权的某某人民法院审理。某某县人民法院作出的（20 ） 民初字第666号民事裁定书，认为该院具有管辖权，驳回了上诉人的管辖权异议。上诉人认为，一审法院认定事实不清，适用法律错误。

　　首先，根据法律规定，管辖权异议只对法院是否具有管辖权进行审理，属于程序审查，不进行实体审理，未经双方质证的证据不得作为认定事实的依据。而一审法院依据被上诉人提供的“发货销售单”的内容认定一审法院有管辖权，显然对未经上诉人质证的证据进行了审理，违反了程序审查的规定，认定的事实依据不足。

　　其次，上诉人与被上诉人在某某的经销代理商签订的购货合同第四条中约定“模板质量及验收：货到现场，由甲方相关负责人员验收确认。若发现模板有脱胶、起壳等质量问题，请在三天内通知乙方，以便双方及时协商解决”。说明被上诉人提供的作为双方收发货物凭证的发货销售单仅仅是证明了客户已经收到价值多少人民币的货物的收据，且货到现场时上诉人履行的是合同约定的验收确认模板质量的权利，并不涉及对被上诉人约定中的“本公司如与客户因各种问题发生纠纷，协商解决，协商不成时，在本公司住所地辖法院解决”的承认。

　　再次，一审法院依据“发货销售单”的格式条款认定一审法院有管辖权，而一审法院依据的此格式条款的内容“本公司如与客户因各种问题发生纠纷，协商解决，协商不成时，在本公司住所地辖法院解决”，此款内容显然限制了上诉人的自由，排除了上诉人的主要权利，且在收发货物时被上诉人未对此款内容向上诉人进行合理的提示和说明。因此依据《合同法》的相关规定，该格式条款无效。

　　第四，在上诉人与被上诉人在某某的经销代理商签订的购货合同

　　中第七条约定“本合同若发生争议双方协商解决，协商不成，交某某市某某区人民法院诉讼”。合同中当事人有约定管辖应尊重约定。因此有管辖权的法院应该是某某市某某区人民法院。

　　综上所述，上诉人请求贵院依法审查，将本案移送至有管辖权的某某市某某区人民法院审理。

　　此致

　　某某市中级人民法院

　　上诉人：某某建设集团有限公司

　　年 月 日

货物买卖合同13

　　买方：____________________________________

　　地址：____________邮码：____________电话：____________

　　法定代表人：____________职务：____________

　　卖方：____________________________________

　　地址：____________邮码：____________电话：____________

　　法定代表人：____________职务：____________

　　买方和卖方在*等、自愿、互惠、互利原则上，经充分协商签订本合同，双方同意按下述条款全面履行：

　　第一条品名、规格、数量及单价

　　__________________________________________________________________

　　__________________________________________________________________

　　__________________________________________________________________

　　__________________________________________________________________

　　第二条合同总值

　　第三条原产国别及制造厂商

　　第四条装运港

　　第五条目的港

　　第六条装运期

　　________分运：

　　________转运：

　　第七条包装

　　所供货物必须由卖方妥善包装，适合远洋及长途陆路运输，防潮、防湿、防震、防锈、耐野蛮装卸，以确保货物不致由上述原因受损，使之完好安全到达安装或建筑工地。任何由于包装不善所致任何损失均由卖方负担。

　　第八条唛头

　　卖方必须用不褪色油漆于每一包装箱上印刷包装编号、尺码、毛重、净重、提吊位置、“此端向上”、“小心轻放”、“保持干燥”等字样及下列唛头：

　　第九条保险

　　在CIF条款下：

　　由卖方出资按110％发票金额投保。

　　在CFR条款下：装运后由买方投保。

　　第十条付款条件

　　1.买方在装运期前30天，通过________银行开立由买方支付以卖方为受益人的不可撤消信用证，其金额为合同总值的____％，计____.该信用证在____银行收到下列单证并核对无误后承付（在分运情况下，则按分运比例承付）。

　　a.全套可议付已装船清洁海运提单，外加两份副本，注明“运费已付”、空白抬头、空白背书、已通知到货口岸________运输公司。

　　b.商业发票一式五份，注明合同号、信用证号和唛头。

　　c.装箱单一式四份，注明每包装货物数量、毛重和净重。

　　d.由制造厂家出具并由卖方签字的品质证明书一式三份。

　　e.已交付全套技术文件的确认书一式两份。

　　f.装运后即刻发给买方的已装运通知电报／电传附本一份。

　　g.在CIF条款下

　　1.全套按发票金额110％投保____的保险费。

　　2.卖方在装运后10天内，须航空邮寄三套上述文件（f除外）一份寄给买方，两份寄目的港____________运输公司。

　　3.银行在收到合同中规定的、由双方签署的验收证明后，在____天内，承付合同金额的百分之________，金额为____.

　　4.按本合同第15条和18条，规定买方在付款时有权将应由卖方支付的延期货物罚款扣除。

　　5.所有发生在买方国境内的银行费用应由____方承担。所有发生在买方国境外的银行费用应由____方承担。

　　第十一条装运条件

　　1.卖方必须在装运前40天向买方通知预订的船只及其运输路线，供买方确认。

　　2.卖方必须在装运前20天通知买方预计发货时间、合同号、发票金额、发运件数及每件的重量和尺码。

　　3.卖方必须在装船完毕后48小时内，以电报／电传方式向买方通知货物名称、数量、毛重、发票金额、船名和启运日期。

　　4.如果任一单件货物的重量达到或超过吨，长米，宽米，卖方须在装船期前50天向买方提供5份详细包装图纸，注明详细的尺码和重量，以便买方安排内陆运输。

　　5.在CFR条款下：如果由于卖方未及时按11条第（3）款执行，以致买方未能将货物及时保险而造成的一切损失，由卖方承担。

　　第十二条技术文件

　　1.下述全套英文本技术文件一份必须随每批货物一同包装发运：

　　a.基础设计图。

　　b.接线说明书、电路图、气／液压连图。

　　c.易磨损件的制造图纸和说明书。

　　d.零配件目录。

　　e.安装、操作和维修说明书。

　　2.此外，在签订合同60天内，卖方必须向买方或最终用户挂号航空邮寄本条第1项中规定的技术文件，否则，买方有权拒开信用证或付货款。

　　第十三条保质条款

　　卖方必须保证所供货物系用上等材料和一流工艺制造、崭新、未曾使用，并在各方面与合同规定的质量、规格和性能相一致，在货物正确安装、正常操作和维修情况下，卖方必须对合同货物的正常使用给予____天的保证期，此保证期从货物到达起开始计算。

　　第十四条检验

　　1.卖方／制造厂商必须在交货前全面、准确地检验货物的质量、规格和数量，签发质量证明书，证明所交货物与合同中有关条款规定相符，但此证明书不作为货物质量、规格、性能和数量的最后依据，卖方或制造厂商应将记载检验细节和结果的书面报告附在质量说明书内。

　　2.在货物抵达目的地港之后，买方须申请____国商品检验局（以下称商检局）就货物质量、规格和数量进行初步检验，并签发检验证明书。如果发现到货的质量、规格和数量与合同不符，除应由保险公司或船方负责者外，买方在货物抵达目的港后____天内有权拒收货物，向卖方索赔。

　　3.如果发现货物的质量和规格与合同规定不符或货物在本合同第13条所述保证期内被证明有缺陷，包括内在缺陷或使用不适当原材料，买方将安排商检局检验，并有权依据检验证书向卖方索赔。

　　4.如果由于某种不能预料的原因在合同有效期内检验证书不及办妥，买方应电告卖方延长商检期____天。

　　第十五条索赔

　　1.若卖方对货物与合同规定不符，且买方在本合同第13条、第14条规定的检验和质量保证期之内提出索赔时，卖方在征得买方同意后，须按下列之一种或几种索赔：

　　a.同意买方退货，并将所退货物金额用合同规定的货币偿还买方，并承担因退货造成的一切直接损失和费用，包括：利息、银行费用、运费、保险费、检验费、仓储、码头装卸费以及监管保护所退货物的一切其他必要费用。

　　b.按照货物质量低劣程度、损坏程度和买方蒙受损失金额将货物贬值。

　　c.用符合合同规定的规格质量和性能的新部件替换有瑕疵部件，并承担买方所蒙受的一切直接损失及费用，新替换部件的保质期须相应延长。

　　2.若卖方在收到买方上述索赔书后一个月之内未予答复，则视为卖方接受索赔。

　　第十六条不可抗力

　　1.如签约双方中任何一方受不可抗力所阻，无法履约，履约期限则按照不可抗力影响履约的时间作相应延长。

　　2.受阻方应在不可抗力发生和终止时尽快电告另一方，并在事故发生后14天内将主管机构出具的事故证明书挂号航空邮寄给另一方认可。

　　3.不可抗力事件持续超过120天，另一方有权用挂号航空寄书面通知，通知受阻一方终止合同，通知立即生效。

　　第十七条仲裁

　　由于执行本合同而发生的一切争执，应通过友好协商解决，如果不能解决，按下述第（）项仲裁：

　　1.提交中国北京中国国际经济贸易仲裁委员会，按照其程序仲裁。

　　2.提交双方同意的第三国仲裁机构仲裁。

　　仲裁机构的裁决具有最终效力，双方必须遵照执行。仲裁费用败诉一方承担，仲裁机构另有裁定者除外。

　　仲裁期间，双方应继续执行除争议部分之外的合同其他条款。

　　第十八条延期和罚款

　　如卖方不能按合同规定及时交货，除因不可抗力事故之外，若卖方同意支付延期罚款，买方应同意延期交货，罚款通过议付行在议付时扣除，但是罚款额不得超过货物总值的5％。罚金率按每星期0.5％计算。不足一星期者按一星期计。如果卖方交货延期超过合同规定船期10星期，买方有权撤消合同，尽管撤消了合同，卖方仍须向买方立即支付规定罚款。

　　第十九条附加条款

　　本合同由双方于____年__月__日在________国________市用____文签署，正本一式__份，买卖双方各执__份，合同以下述（）款为生效方式：

　　1.立即生效。

　　2.合同签署后____天内，由双方交换确认书后生效。

　　买方：____________

　　签名：____________

　　卖方：____________

　　签名：____________

　　签署日期：____年__月__日

货物买卖合同14

　　买方：________________________

　　地址：____________邮码：____________电话：____________

　　法定代表人：____________职务：____________

　　卖方：_________________________

　　地址：____________邮码：____________电话：____________

　　法定代表人：____________职务：____________

　　买卖双方遵循*等、自愿、互利、互惠原则协商并达成如下协议，共同信守。

　　第一条品名、规格、数量及单位

　　____________________________________________________________

　　____________________________________________________________

　　____________________________________________________________

　　____________________________________________________________

　　第二条合同总值

　　第三条原产国别及制造厂商

　　第四条装运港

　　第五条目的港

　　第六条装运期

　　________分运：

　　________转运：

　　第七条包装

　　所供货物必须由卖方妥善包装，适合远洋和长途陆路运输，防潮、防湿、防震、防锈、耐野蛮装卸。任何由于卖方包装不善而造成的损失由卖方负担。

　　第八条唛头

　　卖方须用不褪色油漆于每件包装上印刷包装编号、尺码、净重、提吊位置及“此端向上”、“小心轻放”、“切勿受潮”等字样及下列唛头：

　　第九条保险

　　装运后由买方投保。

　　第十条付款条件

　　1.买方在收到备货电传通知后及装运期前30天，开立以卖方为受益人的不可撤销信用证，其金额为合同总值的____％，计___________。____________行收到下列单证经核对无误后，承付信用证款项(如果分运，应按分运比例承付)：

　　ａ.全套可议付已装船清洁海运提单，外加两套副本，注明“运费待收”，空白抬头，空白背书，已通知到货口岸________运输公司。

　　ｂ.商业发票一式五份，注明合同号，信用证号和唛头。

　　ｃ.装箱单一式四份，注明每包装物数量，毛重和净重。

　　ｄ.由制造厂家出具并由卖方签署的品质证明书一式三份。

　　ｅ.提供全套技术文件的确认书一式两份。

　　2.卖方在装船后10天内，须挂号航空邮寄三套上述文件，一份寄买方，两份寄目的港________运输公司。

　　3.____银行收到合同中规定的，经双方签署的验收证明后，承付合同总值的____％，金额为________。

　　4.买方在付款时，有权按合同第十五、十八条规定扣除应由卖方支付的延期罚款金额。

　　5.一切在中国境内的银行费用均由____方承担，一切在中国境外的银行费用均由____方承担。

　　第十一条装运条款

　　1.卖方必须在装运期前45天，用电报／电传向买方通知合同号、货物品名、数量、发票金额、件数、毛重、尺码及备货日期，以便买方安排订仓。

　　2.如果货物任一包装达到或超过重____吨，长____米，宽____米，高____米，卖方应在装船前50天，向买方提供五份包装图纸，说明详细尺码和每件重量，以便买方安排运输。

　　3.买方须在预计船抵达装运港日期前10天，通知卖方船名，预计装船日期，合同号和装运港船方代理，以便卖方安排装船。如果需要更改载装船只，提前或推后船期，买方或船方代理应及时通知卖方。如果货船未能在买方通知的抵达日期后30天内到达装运港，从第31天起，在装运港所发生的一切仓储和保险费由买方承担。

　　4.船按期抵达装运港后，如果卖方未能备货待装，一切空仓费和滞期费由卖方承担。

　　5.在货物越过船舷脱离吊钩前，一切风险及费用由卖方承担。在货物越过船舷脱离吊钩后，一切风险及费用由买方承担。

　　6.卖方在货物全部装运完毕后48小时内，须以电报／电传通知买方合同号、货物品名、数量、毛重、发票金额、载货船名和启运日期。如果由于卖方未及时电告买方，以致货物未及时保险而发生的一切损失由卖方承担。

　　第十二条技术文件

　　1.下述全套英文本技术文件应随货物发运：

　　ａ.基础设计图。

　　ｂ.接线说明书、电路图和气／液压连接图。

　　ｃ.易磨损件制造图纸和说明书。

　　ｄ.零备件目录。

　　ｅ.安装、操作和维修说明书。

　　2.卖方应在签订合同后60天内，向买方或用户挂号航空邮寄本条第1款规定的技术文件，否则买方有权拒开信用证或拒付货款。

　　第十三条保质条款

　　卖方保证货物系用上等的材料和一流工艺制成、崭新、未曾使用，并在各方面与合同规定的质量、规格和性能相一致，在货物正确安装、正常操作和维修情况下，卖方对合同货物的正常使用给予____天的保证期，此保证期从货物到达____起开始计算。

　　第十四条检验条款

　　1.卖方／制造厂必须在交货前全面、准确地检验货物的质量、规格和数量，签发质量证书，证明所交货物与合同中有关条款规定相符，但此证明书不作为货物的质量、规格、性能和数量的最后依据，卖方或制造厂商应将记载检验细节和结果的书面报告附在质量证明书内。

　　2.在货物抵达目的港之后，买方须申请____国商品检验局(以下称商检局)就货物质量、规格和数量进行初步检验并签发检验证明书，如果商检局的检验发现到货的质量、规格或数量与合同不符，除应由保险公司或船方负责者外，买方在货物到港____天内有权拒收货物，向卖方提出索赔。

　　3.如果发现货物质量和规格与合同规定不符，或货物在合同第十三条所规定的保证期内证明有缺陷，包括内在的缺陷或使用不良的原材料，买方将安排商检局检验，并有权依据商检证书向卖方索赔。

　　4.如果由于某种不能预料的原因，在合同有效期内检验证书不及办妥，买方须电告卖方延长商检期限____天。

　　第十五条索赔

　　1.卖方对货物不符合本合同规定负有责任且买方按照本合同第十三条和第十四条规定，在检验和质量保证期内提出索赔时，卖方在征得买方同意后，可按下列方法之一种或几种理赔：

　　ａ.同意买方退货，并将所退货物金额用合同规定的货币偿还买方，并承担买方因退货而蒙受的一切直接损失和费用，包括利息、银行费用、运费、保险费、检验费、仓储、码头装卸及监管保护所退货物的一切其他必要的费用。

　　ｂ.按照货物的质量低劣程度、损失程度和买方蒙受损失的金额将货物贬值。

　　ｃ.用符合合同规定、质量和性能的部件替换有瑕疵部件，并承担买方所蒙受的一切直接损失和费用，新替换部件的保质期须相应延长。

　　2.卖方在收到买方索赔书后一个月之内不予答复，则视为卖方接受索赔。

　　第十六条不可抗力

　　1.签约双方中任何一方受不可抗力所阻无法履约，履约期限则应按不可抗力影响履约的期限相应延长。

　　2.受阻方应在不可抗力发生或终止时尽快电告另一方，并在事故发生后14天内将有关当局出具的事故证明书挂号航空邮寄给另一方认可。

　　3.如果不可抗力事故持续超过120天，另一方有权用挂号航空邮寄书面通知，通知受阻方终止合同，通知立即生效。

　　第十七条仲裁

　　双方对执行合同时发生的一切争执均应通过友好协商解决，如果不能解决，按(____)项仲裁。

　　(1)提交中国国际经济贸易仲裁委员会，根据该会的仲裁程序进行仲裁。

　　(2)提交双方同意的第三国仲裁机构仲裁。

　　仲裁机构的裁决具有最终效力，双方必须遵照执行，仲裁费用由败诉方承担，除非仲裁机构另有裁定。

　　仲裁期间，双方须继续执行合同中除争议部分之外的其他条款。

　　第十八条延期和罚款

　　如果卖方不能按合同规定及时交货，除因不可抗力者外，若卖方同意支付延期罚款，买方应同意延期交货。罚款通过在议付行付款时扣除，但罚款总额不超过延期货物总值的5％，罚款率按每星期0.5％计算，少于7天者按7天计。如果卖方交货延期超过合同规定船期10个星期时，买方有权取消合同。尽管取消了合同，但卖方仍须立即向买方交付上述规定罚款。

　　第十九条附加条款

　　________________________________________________________________。

　　________________________________________________________________。

　　________________________________________________________________。

　　________________________________________________________________。

　　本合同由双方于____年__月__日在____市用____文签署。正本一式____份，买卖双方各执__份。本合同以下述第()款方式生效。

　　1.立即生效。

　　2.合同签署后____天内，由双方确认生效。

　　买方：____________签名：____________

　　卖方：____________签名：____________

　　签署日期：____年__月__日

货物买卖合同15

　　通用版货物买卖合同范文甲方(买方)：乙方(卖方)：双方本着保护动物，爱惜、尊重生命的人道主义精神，以诚信、公*、合理之原则，经双方充分的*等协商，特订立本合同，双方共同遵守。宠物基本状况：宠物品种：____________________，颜色：______，性别：_____，出生日：_______，体重：_____。于________年____月____日，_______(先生女士)，身份证号码为_______________________(以下简称甲方)，双方自愿的原则，购买了_________(先生女士)，身份证号码为________________________(以下简称乙方)的____________________(以下简称合同犬只)。其合同犬只的价格、数量、性别、健康状况等方面，经双方确认，签署本合同，其条款如下：

　　1.合同犬只为：____________________(样子为附件照片)，个月(公母)犬。

　　2.数量：1只。

　　3.首次驱虫：____月____日，驱虫药物：;首次疫苗：____月____日，疫苗种类：

　　4.买卖条件：

　　①甲方应支付给乙方金额为：人民币元整(中文大写)。

　　②乙方有义务向甲方告知宠物健康状况、性格、爱好、生活*惯等情况，为甲方饲养购买的合同犬只提供必要的咨询和协助。

　　③甲方承诺在乙方的指导下科学饲养该合同犬只。

　　④乙方承诺该合同犬只为____________________，并保证该合同犬只出售之时健康状况良好，无犬瘟热、犬细小病毒。

　　5.索赔条件：

　　①从甲方接走合同犬只之日算起，在甲方饲养方面无失责的情况下，若15天内发现该合同犬只患有细小、犬瘟病，乙方应负责支付该合同犬只的全部医疗费用。

　　②该合同犬只若因本条款4-

　　①所述病症死亡，则由乙方赔付购方全额购买金额(即元整)。

　　③宠物售出十五天直至以后，乙方不再承担4-

　　①所述宠物的任何责任。

　　⑤若非宠物健康原因，甲方在购买该宠物后五天内请求退换，应缴纳该宠物出售价格50%的违约金。

　　6.仲裁：凡因执行本合同或与本合同有关事项所发生的一切争执，应由双方通过友好协商方式在甲方或乙方仲裁委员会冲裁解决。仲裁裁决是终局的，对双方具有同等的约束力。仲裁费用，除仲裁机构另有决定外，均由败诉方负担。

　　7.其他：对本合同之任何变更及增加，仅在以书面经双方签字后，方为有效。任何一方在未取得对方书面同意前，无权将本合同规定之权利及义务转让给第三者。

　　8.本合同经双方签署后生效，本合同一式两份，具有同等效力，由甲乙(甲方乙方)双方各执一份为凭。

　　甲方：

　　乙方：________年____月____日

货物买卖合同菁选（扩展4）

——货物买卖合同菁选

货物买卖合同(集锦15篇)

　　在人们越来越相信法律的社会中，合同在生活中的使用越来越广泛，正常情况下，签订合同必须经过规定的方式。那么问题来了，到底应如何拟定合同呢？下面是小编帮大家整理的货物买卖合同，欢迎阅读，希望大家能够喜欢。

货物买卖合同1

　　合同编号：_________

　　买方：____________

　　法定住址：________

　　法定代表人：______

　　职务：____________

　　委托代理人：______

　　身份证号码：______

　　通讯地址：________

　　邮政编码：________

　　联系人：__________

　　电话：____________

　　传真：____________

　　帐号：____________

　　电子信箱：________

　　卖方：____________

　　法定住址：________

　　法定代表人：______

　　职务：____________

　　委托代理人：______

　　身份证号码：______

　　通讯地址：________

　　邮政编码：________

　　联系人：__________

　　电话：____________

　　传真：____________

　　帐号：____________

　　电子信箱：________

　　鉴于买方为_________需要同意购买，卖方同意出售下列货物，双方本着自愿、*等、互惠互利、诚实信用的原则，经充分友好协商，订立如下合同条款，以资共同恪守履行。

　　第一条 买卖标的

　　1.名称：_________

　　2.品种：_________

　　3.规格：_________

　　4.质量：按下列第_________项执行：

　　（1）以实物表示货物质量。包括凭成交货物的实际品质和凭样品两种方法。根据提供样品者的不同可分为：卖方样品，买方样品，对等样品。

　　（2）以说明表示商品质量。即以文字、图表、照片等方式说明商品质量。

　　a.凭规格买卖：利用一些足以反映商品品质的主要指标，如化学成分、含量、纯度、性能、容量、长短、粗细等来确定货物的品质；

　　b.凭等级买卖：通过同一类商品按规格上的差异，分为品质优劣各不相同的若干等级来确定货物的品质；

　　c.凭标准买卖：通过由国家或有关**主管部门、同业公会、交易所或国际性的工商组织规定标准作为说明和评定商品品质的依据；

　　d.凭说明书买卖：以说明书并附以图样、照片、设计图纸、分析表及各种数据来说明n商品的具体性能和结构特点，主要适用于机、电、仪等技术密集型产品；

　　e.凭品牌或商标买卖：只凭商品的商标或品牌进行买卖，而无须对品质提出详细要求。

　　（3）按双方商定要求执行，具体约定货物质量要求：_________.

　　第二条 数量和计量单位、计量方法

　　1.数量：_________.具体由双方当事人根据政策、外商资信及市场行情，合理商定。允许的溢短装数量为相当于信用证总金额5%的货物数量。

　　2.计量单位和计量方法：按下列第_________项执行：

　　（1）毛重：货物本身的重量加包装物的重量，一般适用于低值商品。

　　（2）净重：货物本身的重量，即除去包装物后的商品实际重量。

　　（3）公量：在计算货物重量时，用科学仪器抽去商品中所含的水分，再加上标准含水量所求得的重量。适用于棉花、羊毛、生丝等具有较强吸湿性的商品。

　　（4）理论重量：对某些按固定规格生产和买卖的商品，每件重量大体相同，可以从件数推算出总量。

　　（5）法定重量：一些国家海关法规定，商品重量加上直接接触商品的包装物重量为征税的法定重量。

　　3.交货数量的正负尾差、合理磅差和在途自然增（减）量规定及计算方法：_________.

　　第三条 包装

　　1.须用坚固的木箱或纸箱包装，适合长途海运/邮寄/空运和多次搬运、装卸及适应气候的变化。并具备良好的防潮、防霉、防锈、防腐蚀及抗震能力，不能造成运输过程中箱件破损，货物散失。以商品的存放和运输安全为前提，保证货物在没有任何损坏和腐蚀的情况下安全运抵目的地。

　　2.包装箱内的商品均应系加标签，注明合同号、商品名称、质量、规格、数量等并附有完整的维护保养、操作使用说明书、出厂合格证等。

　　3.卖方应在每件包装箱的邻接四个侧面上，用不褪色的油漆以明显易见的中文或英文字样印刷以下标记：

　　（1）合同号；

　　（2）目的站/码头/机场；

　　（3）收货人；

　　（4）货物名称、规格；

　　（5）箱号/件号；

　　（6）毛重/净重（公斤）；

　　（7）体积（长×宽×高，以毫米表示）

　　4.在运输包装内装有爆炸品、易燃物品、有毒物品、腐蚀物品、氧化剂和放射性物资等危险货物时，都必须在运输包装上标明用于各种危险品的标志，以示警告，使装卸、运输和保管人员按货物特性采取相应的防护措施，以保护物资和人身的安全。

　　5.每一包装的尺寸、毛重、净重以及其它必要的注意出项，例如：“不要倒”、“防潮”、“小心轻放”、“固定”等，无论何时如有必要应以不褪色的颜料印刷在每件包装的表面。

　　6.凡由于卖方包装或保管不善致使货物遭到损坏或丢失时，不论在何时何地发现，一经证实，卖方应负责及时补齐、更换或赔偿。在运输中如非卖方包装原因发生货物损坏和丢失时，买方应立即向承运部门提出异议，索取商务证明，并通知卖方_________天内到达现场调查。卖方负责与承运部门及保险公司交涉，买方协助卖方尽快处理，同时卖方应尽快向买方补供货物以满足合同需要。

　　7.包装费用由_________方承担。

　　第四条 运输

　　1.运输方式：按下列第（_________）项执行：

　　（1）海洋运输：

　　按经营方式不同，又分为以下两种：

　　a.租船运输：可以装运各种合法货物，以运输货值较低的粮食、煤炭、木材、矿石等大宗货物为主。

　　b.班轮运输：适合于运输小批量的货物。

　　（2）铁路运输：

　　运行速度快、载运量较大、受气候影响小、准确性和连续性强。

　　（3）航空运输：

　　运送迅速；节省包装、保险和储存费用；可以运往世界各地而不受河海和道路限制；安全准时。适合于运输易腐、鲜活、季节性强、紧急需要的商品。

　　（4）邮政运输：简便、快捷。

　　2.运输单据：

　　（1）海运提单：

　　全套洁净已装船提单，作成空白抬头，由发货人空白背书注明“运费到付”/“运费付讫”并通知目的港的买方。

　　（2）航空运单：

　　提供一份空运单，注明“运费到付”/“运费已付”，交付买方。

　　（3）航空邮包：

　　寄一份航空邮包收据给买方。

　　（4）_________.

　　3.运输线路及费用负担：

　　卖方应按双方商定的合理运输路线、工具、到达站（港/机场），委托承运单位发运货物，力求装足容量或吨位，从而节约费用。如一方需要变更运输路线、工具、到达站（港/机场）时，应及时通知对方，并进行协商，取得一致意见后，再办理发运。协商达成一致意见前，仍然按原合同执行。买方提出改变运输路线、工具、到达站（港/机场），因此增加的费用由买方负担，如确有特殊情况由双方协商解决。卖方改变运输路线、工具、到达站（港/机场），未经买方同意的，因此增加的费用应由卖方负担。

　　4.接货单位（或接货人）_________.买方如要求变更接货人，应在合同规定的交货期限（月份或季度）前40天通知卖方，以便卖方编月度要车（船）计划；必须由买方派人押送的，应在合同中明确规定；双方对货物的运输和装卸，应按有关规定与运输部门办理交换手续，作出记录，双方签字，明确双方和运输部门的责任。

　　第五条 装运

　　1.装运时间：

　　从卖方收到买方信用证日期算起，_________天内予以装船。

　　2.装运港（地）_________.由卖方提出，经买方同意后确定。

　　3.目的港（地）_________.由卖方提出，经买方同意后确定。

　　4.分批装运和转运：

　　由买卖双方协商确定是否订立此条款。

　　5.装运通知：

　　（1）卖方必须在装运期前_________天，用电报/电传向买方通知合同号、货物品名、数量，发票金额，件数，毛重，尺码及备货日期，以便买方安排订仓。

　　（2）如果货物任一包装达到或超过重20吨，长12米，宽2、7米，高3米，卖方应在装船前_________天，向买方提供_________份包装图纸，说明详细尺码和每件重量，以便买方安排运输。

　　（3）买方须在预计船抵达装运港日期前_________天，通知卖方船名，预计装船日期，合同号和装运港船方代理，以便卖方安排装船。如果需要更改载货船只，提前或推后船期，买方或船方代理应及时通知卖方。如果货船未能在买方通知的抵达日期后_________天内到达装运港，从第_________天起，在装运港所发生的一切仓储费和保险费由买方承担。

　　（4）卖方在货物全部装运完毕后_________小时内，须以电报/电传通知买方合同号、货物品名、数量、毛重、发票金额，载货船名和启运日期。如果由于卖方未及时电告买方，以致货物未及时保险而发生的一切损失由卖方承担。

　　6.滞期和速遣费用：

　　船按期抵达装运港后，如果卖方未能备货待装，一切空仓费和滞期费由卖方承担。

　　第六条 保险

　　如果在fob、cfr、fca、或cpt条件下发运货物，应由买方负责投保。

　　如果在cif或cip条件下运送货物，卖方应按发票金额的110%投保_________*安险，或_________水渍险，或_________一切险。另投附加险应包括：_________.

　　第七条 价格与货款支付

　　1.计价货币：_________；单位价格金额：_________；总价：_________.

　　2.付款方式：

　　（1）信用证。在卖方向买方提示由_________银行开出的、以卖方为受益人的金额为_________的不可撤销的银行保函之日起三十日内，买方应向卖方支付合同总金额_________%的价款，即_________.

　　银行保函有效期到：

　　_________装运回后_________天，如果是分批装运，则在最后一批货物装运后_________天；_________最后一批货物到达卸货港之日；_________货物到达卸货港之日后_________月。根据卖方装运的货物自动按比例减少保函金额。

　　（2）信用证-即期付款。

　　买方应于_________________合同规定的装运期第一天（装运日）前_____________日，____________合同签订后_________日内，通过_________银行，以_________电传，_________swift，_________信函，_________简式电报和信函方式出具以卖方的受益人、不可撤销的、金额为_________的_________即期付款信用证_________议付信用证。信用证的内容应与合同规定相符，信用证的有效期持续至开证日后_________月，以便受益人在当地提示单据。信用证中应含有如下陈述“该信用证以《跟单信用证统一惯例1993年版，国际商会第500号出版物》为准”。

　　（3）信用证-延期付款。

　　买方应于_______________合同规定的装运期的第一天（装运日）前_______________日，__________合同签订后_________日内，通过_________银行，以_________电传，_________swift，_________信函，__________简式电报和信函方式，出具以卖方为受益人的、金额______的、不可撤销的信用证，凭___即期________海运提单、航空运单、铁路交货通知或多式联运单据________提示单据，进行_____承兑____延期付款_________议付。信用证的内容应与合同规定相符，信用证的有效期持续至开证日后_________月，以便受益人在当地提示单据。信用证中应含有如下内容“该信用证以《跟单信用证统一惯例1993年版，国际商会第5o0号出版物》为准。”

　　（4）托收-凭单付款（d/p）货物装运后，卖方应通过银行向买方出具以买方为付款人的即期汇票并附上队需单据。买方应于（委托银行）提交汇票及所需单据时立即付款。

　　（5）托收-承兑交单（d/a）货物装运后，卖方应通过买方的银行向买方出具以买方为付款人的，见票_________天付款的汇票及所需的单据以便承兑。买方应于卖方第一次出具汇票及所需的单据时立即承兑，并于汇票到期日付款。

　　（6）汇付。

　　买方应于：_________收到所需单据后______天内；____提单日后____天内，以____电汇，_____信汇，_________票汇方式将货物发票金额贷款支付到卖方指定银行的卖方帐户。

　　3.有关单据。

　　卖方应准备并向买方提交如下单据：

　　（1）汇票。向_________（银行的名称，在信用证付款方式下）或_________买方（在托上付款方式下）出具汇票。

　　（2）运输单据（选择如下之一）

　　a.标明通知收货人或_________的全套清洁已装船提单，该提单为_________空白抬头；_________空白背书，并注明_________运费已付或_________运费待付。

　　b.签发给卖方不可转让的海洋运单，标明运费_________预付；_________已付或_________待付，通知_________

　　c.多式联运单据

　　d.航空运输单据（空运单据/空运货单）；

　　e.铁路运输单据

　　f.信使及邮递收据

　　（3）其它单据：需要原本_________份和副本_________份。

　　a.商业发票

　　b._________保险单_________保险凭证

　　c.由_________出具的质量检验证明/检验报告/分析证明

　　d.原产地证明_________forma（普惠制原产地证）

　　e.装箱单

　　f.重量单

　　g._________发货通知书_________装船通知

　　（4）其它单据（如要需要）_________

　　4、银行费用。依照根据上述选择的付款方式，买方应承担发生在_________开证行（如以信用证支付），_________托收行（如以d/p或d/a方式支付），_________汇付行（如以汇付方式支付），所在国的所有银行费用。除非双方另有约定。卖方应承担发生在该国以外所有银行费用。

　　第八条 检验

　　1.检验的时间和地点

　　（1）在出口国检验

　　a.在产地检验，即货物离开生产地点（如工厂、农场或矿山）之前_________天内，由卖方或其委托的检验机构人员或买方的验收人员对货物进行检验或验收。在货物离开产地之前的责任，由卖方承担。

　　b.在装运港/地检验，即以离岸质量、重量（或数量）为准。货物在装运港/地装运前_________天内，由双方约定的_________检验机构对货物进行检验，该机构出具的检验证书作为决定交货质量、重量或数量的最后依据。检验机构对货物检验后，货物运抵目的港/地，买方如对货物进行检验，即使发现质量、重量或数量有问题，也仍然有权向卖方提出异议和索赔。

　　2.在进口国检验

　　a.在目的港/地检验，即以到岸质量、重量（或数量）为准。在货物运抵目的港/地卸货后的_________天内，由双方约定的目的港/地的_________检验机构进行检验，该机构出具的检验证书作为决定交货质量、重量或数量的最后依据。如果检验证书证明货物与合同规定不符并确属卖方责任，卖方应予负责。

　　b.在买方营业处所或最终用户所在地检验。对一些需要安装调试进行检验的成套设备、机电仪产品以及在卸货口岸开件检验后难以恢复原包装的商品，双方可约定将检验时间和地点延伸和推迟至货物运抵买方营业所或最终用户的所在地后的_____________天内进行，并以该地约定的_________检验机构所出具的检验证书作为决定交货质量、重量或数量的依据。

　　3.检验标准和方法

　　（1）根据《商检法》规定，凡列入目录的进出口商品，按照国家技术规范的强制性要求进行检验；没在国家技术规范的强制性要求的，可以参照国家商检部门指定的国外有关标准进行检验。法律、行政法规规定由其他检验机构实施检验的进出口商品或者检验项目，依照有关法律、行政法规的规定办理。此外，合同双方当事人还可以将买卖合同中规定的质量、数量和包装条款作为检验的重要依据。

　　（2）商品检验的方法主要有感官检验、化学检验、物理检验、微生物检验等。

　　第九条 索赔

　　1.索赔依据：

　　买方有权在货物到达_________最终目的地_________卸货港后向检验机关申请检验货物的权利。如果货物的品质、规格、数量、重量、包装及对安全、卫生或健康的要求不符合合同的规定则买方应向卖方发出索赔通知，并有权以上述条款规定的检验机构签发的检验证明作为依据向卖方索赔，并在_________列出索赔理由。

　　2.索赔期限：

　　（1）货物到达最终目的地之日后_________日内只要该日不超过货物到达卸货港之日后_________日；

　　（2）在保证期内发现故障或缺陷的情况下，最迟应在发现故障后_________周内。

　　3.卖方在收到本合同规定的检验机构出具的检验证明后不迟于_________日对买方的索赔要来作出答复。如果卖方未在上述期限内作出答复，则买方的索赔要求被视为接受。

　　第十条 税收

　　与本合同有关及在执行本合同中由中国根据生效的税收法律征收的所有税收由_________支付。与本合同有关及在执行本合同中在中华人民共和国领土以外征收的所有税收应由_________支付。

　　第十一条 不可抗力

　　1.如果本合同任何一方因受不可抗力事件影响而未能履行其在本合同下的全部或部分义务，该义务的履行在不可抗力事件妨碍其履行期间应予中止。

　　2.声称受到不可抗力事件影响的一方应尽可能在最短的时间内通过书面形式将不可抗力事件的发生通知另一方，并在该不可抗力事件发生后______日内向另一方提供关于此种不可抗力事件及其持续时间的适当证据及合同不能履行或者需要延期履行的书面资料。声称不可抗力事件导致其对本合同的履行在客观上成为不可能或不实际的一方，有责任尽一切合理的努力消除或减轻此等不可抗力事件的影响。

　　3.不可抗力事件发生时，双方应立即通过友好协商决定如何执行本合同。不可抗力事件或其影响终止或消除后，双方须立即恢复履行各自在本合同项下的各项义务。如不可抗力及其影响无法终止或消除而致使合同任何一方丧失继续履行合同的能力，则双方可协商解除合同或暂时延迟合同的履行，且遭遇不可抗力一方无须为此承担责任。当事人迟延履行后发生不可抗力的，不能免除责任。

　　4.本合同所称'不可抗力'是指受影响一方不能合理控制的，无法预料或即使可预料到也不可避免且无法克服，并于本合同签订日之后出现的，使该方对本合同全部或部分的履行在客观上成为不可能或不实际的任何事件。此等事件包括但不限于自然灾害如水灾、火灾、旱灾、台风、地震，以及社会事件如战争（不论曾否宣战）动乱、**，**行为或法律规定等。

　　第十二条 终止合同

　　本合同在下列任一情形下终止：

　　1.一方进入解体或倒闭阶段；

　　2.一方被判为破产或其它原因致使资不抵债；

　　3.本合同已有效、全部得到履行；

　　4.双方共同同意提前解除合同；

　　5.按仲裁机构的裁决，合同解除或终止；

　　6.因不可抗力致使合同目的不能实现的；

　　7.在合同期限届满之前，当事人一方明确表示或以自己的行为表明不履行合同主要义务的；

　　8.当事人一方迟延履行合同主要义务，经催告后在合理期限内仍未履行；

　　9.当事人有其他违约或违法行为致使合同目的不能实现的。

　　第十三条 争议解决

　　本合同在履行过程中发生的争议，由双方当事人协商解决，也可由有关部门调解；协商或调解不成的，按下列第_________种方式解决：

　　1.提交_________仲裁委员会仲裁；

　　仲裁裁定是终局的，对双方均有约束力。任何一方不得向法院或其他机构申请改变仲裁裁定。

　　仲裁费用由败方承担。

　　仲裁也可在双方均能接受的第三国进行。

　　仲裁进行过程中，双方将继续执行合同，但仲裁部分除外。

　　2.依法向人民法院起诉。

　　在进行法院审理期间，除提交法院审理的事项外，合同其他部分仍应继续履行。

　　第十四条 通知

　　1.根据本合同需要一方向另一方发出的全部通知以及双方的文件往来及与本合同有关的通知和要求等，必须用书面形式，可采用_（书信、传真、电报、当面送交等）方式传递。以上方式无法送达的，方可采取公告送达的方式。

　　2.各方通讯地址如下：_________.

　　3.一方变更通知或通讯地址，应自变更之日起_________日内，以书面形式通知对方；否则，由未通知方承担由此而引起的相关责任。

　　第十五条 合同的变更

　　本合同履行期间，发生特殊情况时，任何一方需变更本合同的，要求变更一方应及时书面通知对方，征得对方同意后，双方在规定的时限内（书面通知发出_________天内）签订书面变更协议，该协议将成为合同不可分割的部分。未经双方签署书面文件，任何一方无权变更本合同，否则，由此造成对方的经济损失，由责任方承担。

　　第十六条 合同的转让

　　除合同中另有规定外或经双方协商同意外，本合同所规定双方的任何权利和义务，任何一方在未经征得另一方书面同意之前，不得转让给第三者。任何转让，未经另一方书面明确同意，均属无效。

　　第十七条 合同的解释

　　本合同未尽事宜或条款内容不明确，合同双方当事人可以根据本合同的原则、合同的目的、交易*惯及关联条款的内容，按照通常理解对本合同作出合理解释。该解释具有约束力，除非解释与法律或本合同相抵触。

　　第十八条 补充与附件

　　本合同未尽事宜，依照有关法律、法规执行，法律、法规未作规定的，双方可以达成书面补充合同。本合同的附件和补充合同均为本合同不可分割的组成部分，与本合同具有同等的`法律效力。

　　第十九条 合同的效力

　　本合同自双方或双方法定代表人或其授权代表人签字并加盖单位公章或合同专用章之日起生效。

　　有效期为_________年，自_________年_________月_________日至_________年_________月_________日。

　　本合同正本一式_________份，双方各执_________份，具有同等法律效力。

　　买方（盖章）_________

　　卖方（盖章）_________

　　法定代表人（签字）___

　　法定代表人（签字）___

　　_________年____月____日

　　_________年____月____日

　　签订地点：_____________

　　签订地点：_____________

货物买卖合同2

　　合同编号：____

　　日期：____

　　卖方：____ 签约地点：____

　　地址：____ 电报挂号：____

　　买方：____

　　地址：____ 电报挂号：____

　　兹经卖买双方同意成交下列商品订立条款如下：

　　1.商品：_________

　　2.规格：_________

　　3.数量：_________

　　4.单价：_________

　　5.总价：___u.s.d.(大写： )。______

　　6.包装：_________

　　7.装运期：____收到信用证后____天。______

　　8.装运口岸和目的地：从__经__至__。

　　9.保险：____________

　　10.付款条件：___________

　　(1)买方须于19__年__月__日前将保兑的、不可撤销的、可转让、可分割的即期信用证开到卖方。信用证议付有效期延至上列装运期后，__天在__到期。

　　(2)买方须于签约后即付定金_____%。

　　11.装船标记及交货条件：货运标记由卖方指定。

　　12.注意：开立信用证时请注明合同编号号码。

　　13.备注：__________

　　卖方：______ 买方：______

　　注：

　　① 格式合同亦称标准合同(standard contract)。在国际贸易买卖中，由一个国际组织或外贸商业组织或律师事务所根据买卖合同应具有的基本内容而拟定的固定条文，即成固定格式的空白标准合同。经双方当事人签字后，才能成为有效的合同，对双方当事人都有法律的约束力。

货物买卖合同3

　　(1)合同号码：____

　　(2)日期：____

　　(3)地点：____

　　(4)买方：____

　　(5)卖方：____

　　兹经买卖双方同意，由买方购进，卖方出售下列货物，并按下列条款签订本合同：

　　(6)装运口岸;

　　(7)目的口岸;

　　(8)付款条件：买方在收到卖方关于预计装船日期及准备装船的数量的通知后，应于装运前20天通过北京中国银行开立以卖方为受益人的不可撤销的信用证。该信用证凭即期汇款票及本合同第(9)条规定的单据在开证行付款。

　　(9)单据：各项单据均须使用与本合同相一致的文字，以便买方审核查对：

　　a.填写通知目的口岸对外贸易运输公司的空白抬头、空白背书的全套已装船的清洁提单(始本合同为fob价格条件时，提单应注明“运费到付”或“运费按租船合同办理”字样;如本合同为c&f价格条件时，提单应注明“运费已付”字样)。

　　b.发票：注明合同号、唛头、载货船名及信用证号;如果分批装运，须注明分批号。

　　c.装箱单及/或重量单：注明合同号及唛头，并逐件列明毛重、净重和炉号。

　　d.制造工厂的品质及数量/重量证明书。

　　品质证明书内应列入根据合同规定的标准按炉号进行化学成分、机械性能及其它各种试验的实际试验结果。数量/重量证明书应按炉号列明重量。

　　e.按本合同第(11)条规定的装运通知电报抄本。

　　f.按本合同第(10)条规定的航行证明书(如本合同为c&f价格条件时，需要此项证明书;如本合同为fob价格条件时，则不需此项证明书)。

　　(10)装运条件：

　　a.离岸价条款：

　　a)装本合同货物的船只，由买方或买方运输代理人中国租船公司(地址：北京，二里沟。电报挂号zhong　zu　peking)租订舱位。卖方负责货物的一切费用风险到货物装到船面为止。

　　b)卖方必须在合同规定的交货期限30天前，将合同号码、货物名称、数量、装运口岸及预计货物运达装运口岸日期，以电报通知买方以便买方安排舱位。并同时通知买方在装港的船代理。若在规定期限内买方未接到前述通知，即作为卖方同意在合同规定期内任何日期交货，并由买方主动租订舱位。

　　c)买方应在船只受载期12天前将船名，预计受载日期、装载数量、合同号码、船舶代理人，以电报通知卖方。卖方应联系船舶代理人配合，船期备货装船。如买方因故需要变更船只或更改船期时，买方或船舶代理人应及时通知卖方。

　　d)买方所租船只按期到达装运口岸后，如卖方不能按时备货装船，买方因而遭受的一切损失包括空舱费、延期费及/或罚款等由卖方负担。如船只不能于船舶代理人所确定的受载期内到达，在港口免费堆存期满后第16天起发生的仓库租费、保险费由买方负担，但卖方仍负有载货船只到达装运口岸后立即将货物装船之义务并负担费用及风险。前述各种损失均凭原始单据核实支付。

　　b.成本加运费价条款：

　　卖方负责将本合同所列货物由装运口岸装达班轮到目的口岸，中途不得转船。货物不得用悬挂买方不能接受的国家的旗帜的船只装运。载货船只在驶抵本合同第(7)条规定的口岸前不得停靠台湾及/或台湾附*地区。

　　(11)装运通知：卖方在货物装船后，立即将合同号、品名、件数、毛重、净重、发票金额、载货船名及装船日期以电报通知买方。

　　(12)保险：自装船起由买方自理，但卖方应按本合同第(11)条规定通知买方。如卖方未能按此办理，买方因而遭受的一切损失全由卖方负担。

　　(13)检验和索赔：货卸目的口岸，买方有权申请中国商品检验局进行检验。如发现货物的品质及/或数量/重量与合同或发票不符，除属于保险公司及/或船公司的责任外，买方有权在货卸目的口岸后90天内，根据中国商品检验局出具的证明书向卖方提出索赔，因索赔所发生的一切费用(包括检验费用)均由卖方负担。fob价格条件时，如重量短缺，买方有权同时索赔短重部分的运费。

　　(14)不可抗力：由于人力不可抗拒事故，使卖方不能在合同规定期限内交货或者不能交货，卖方不负责任。但卖方必须立即以电报通知买方，并以挂号函向买方提出有关**机关或者商会所出具的证明，以证明事故的存在。由于人力不可抗拒事故致使交货延期一个月以上时，买方有权撤销合同。卖方不能取得出口许可证，不得作为不可抗力。

　　(15)延期交货及罚款：除本合同第(14)条人力不可抗拒原因外，如卖方不能如期交货，买方有权撤销该部分的合同，或经买方同意在卖方缴纳罚款的条件下延期交货。买方可同意给予卖方15天的优惠期。罚款率为每10天按货款总额的1%。不足10天者按10天计算。罚款自第16天起计算，最多不超过延期货款总额的5%。

　　(16)仲裁：一切因执行本合同或与本合同有关的争执，应由双方通过友好方式协商解决。如经协商不能得到解决时，应提交北京中国国际贸易促进委员会对外贸易仲裁委员会，按照中国国际贸易促进委员会对外贸易仲裁委员会仲裁程序暂行规则进行仲裁。仲裁委员会的裁决为终局裁决，对双方均有约束力。仲裁费用除非仲裁委员会另有决定外，由败诉一方负担。

　　(17)附加条款：以上任何条款如与以下附加条款相抵触时，以以下附加条款为准。

　　买方：__(盖章)

　　代表人：__(签字)

　　卖方：__(盖章)

　　代表人：__(签字)

　　__年__月__日订立

货物买卖合同4

　　订立合同双方：

　　购货单位：＿＿＿＿，以下简称甲方；

　　供货单位：＿＿＿＿，以下简称乙方。

　　为了增强甲乙双方的责任感，加强经济核算，提高经济效益，确保双方实现各自的经济 目的，经甲乙双方充分协商，特订立本合同，以便共同遵守。

　　（２）乙方代运（乙方代办运输，应充分考虑甲方的要求，商定合理的运输路线和运输 工具）；

　　（３）甲方自提自运。

　　３．运输方式：＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿。

　　４．到货地点和接货单位（或接货人）＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿。

　　（甲方如要求变更到货地点或接货人，应在合同规定的交货期限〈月份或季度〉前四十 天通知乙方，以便乙方编月度要车（船）计划；必须由甲方派人押送的，应在合同中明确规 定；甲乙双方对产品的运输和装卸，应按有关规定与运输部门办理交换手续，作出记录，双 方签字，明确甲、乙方和运输部门的责任。）

　　事人双方商定的必须说明的事项。）

　　任后十天内，按银行规定的结算办法付清，否则按逾期付款处理。但任何一方不得自行扣发 货物或扣付货款来充抵。

　　解决合同纠纷的方式：执行本合同发生争议，由当事人双方协商解决。协商不成，双方 同意由＿＿＿＿仲裁委员会仲裁（当事人双方不在本合同中约定仲裁机构，事后又没有达成 书面仲裁协议的，可向人民法院起诉）。

　　本合同自一九＿＿年＿＿月＿＿日起生效，合同执行期内，甲乙双方均不得随意变更或 解除合同。合同如有未尽事宜，须经双方共同协商，作出补充规定，补充规定与本合同具有 同等效力。本合同正本一式二份，甲乙双方各执一份；合同副本一式＿＿＿＿份，分送甲乙 双方的主管部门、银行（如经公证或鉴证，应送公证或鉴证机关）……等单位各留存一份。

　　购货单位（甲方）：＿＿＿＿（公章）

　　代表人：＿＿＿＿（盖章）

　　地址：＿＿＿＿

　　开户银行：＿＿＿＿

　　帐号：＿＿＿＿

　　电话：＿＿＿＿

　　供货单位（乙方）＿＿＿＿（公章）

　　代表人：＿＿＿＿（盖章）

　　地址：＿＿＿＿

　　开户银行：＿＿＿＿

　　帐号：＿＿＿＿

　　电话：＿＿＿＿

　　＿＿年＿＿月＿＿日订

　　买卖合同

　　订立合同双方：

　　供方：＿＿＿＿＿＿

　　需方：＿＿＿＿＿＿

货物买卖合同5

　　房屋买卖合同纠纷案民事上诉状

　　上诉人（原审被告）：某某建设集团有限公司，住所地：某某市某某镇。

　　法定代表人：某某 职务：董事长。

　　被上诉人（原审原告）：某某，男，汉族，19 年 月 日出生，住某某市某某区某某北路 号111室。

　　原审被告：某某建设集团有限公司某某分公司，住所地：某某火炬高新技术产业开发区某某北村32号。

　　负责人：某某，经理。

　　上诉请求：

　　1、依法撤销某某火炬高技术产业开发区人民法院（20 ）某某民初字第1000号民事判决，发回重审；或驳回被上诉人的诉讼请求；或直接予以改判。

　　2、一、二审诉讼费用由被上诉人承担。

　　事实和理由：

　　上诉人因不服某某火炬高技术产业开发区人民法院（20 ） 高民初字第1000号民事判决书，现提起上诉。

　　一、该判决对被告的辩称，存在遗漏和曲解。

　　该判决称“被告某某建设集团某某分公司称：对原告的诉讼请求及事实和理由没有异议，对原告提供证据的真实性予以认可”。而某某分公司真实意思是，对原告起诉的与其发生的房屋买卖合同纠纷的法律关系是存在的，但对于原告诉讼请求的事实和理由以及据以证明的相关证据存在异议的，且原告起诉的证据是非常不足的。该判决称“被告某某建设集团称：要求某某公司与原告协商解决”，众所周知要求调解不属相对人抗辩，将被告要求调解作为辩称内容显然文不对题，更非被告的真实辩称意思表示。而被告某某建设集团的真实辩称意见则与某某分公司以上真实辩称意见相同。可是，该判决却断章取义，未将被告的真实答辩意见记入笔录，导致了该判决认定事实和适用法律错误，从而作出了完全倾斜于原告和绝对不利于被告的裁决。显有失公*。

　　二、该判决认定事实错误。

　　（一）该判决对原告诉请的返还本金1987196.54元予以认定，但原告称该款项是某某承揽工程施工期间被告拖欠的款项，该事实在该判决书中并无阐述，本案案由是房屋买卖合同纠纷，购房款是现金还是欠款，以及支付或欠款时间、金额的来源是该案的基本内容，但该判决均未查明并列入判决书，显而易见本案的事实是不清的。

　　（二）该判决认定某某东龙房产与被告之间已结算完毕，不欠其工程款为解除合同的前题。可事实是，结算并未办理完毕，且房屋买卖合同既然合法有效，解除合同与第三人结算款项并无直接因果关系。另：该判决认定，原告要求解除合同，被告亦同意解除。殊不知本案被告有二，是哪个被告亦同意？该判决认定的事实显含糊其辞。

　　（三）该判决认定事实证据不足。本案原告提供的证据，仅有一份收条和房屋转让清单两份证据。并且，判决书未载明本案原告举证、被告质证和法院认证过程的事实。上诉人不得不对本案庭审程序是否合法产生了质疑。

　　上诉人认为，未经当庭举证、质证和法院认证的证据，不能作为定案的依据。

　　三、该判决支持原告要求按银行同期贷款利率的1.3倍赔偿损失，没有事实和法律依据。本案案由是房屋买卖合同纠纷，即便合同无效，也只须返还购房价款，至于双方存在的经济损失必须有经济损失的客观存在，且对损失的承担应当按照过错责任由双方分担。本案原告既未向法院提供购房款是向银行货款的事实依据，该判决也未认定房屋买卖合同无效的过错责任，更没有按过错责任分担所谓的经济损失。

　　尤其是，该判决支持原告返还购房款是1987197.54元，并支持赔偿自20xx年11月16日起至20xx年9月14日止的利息，按本金3698770.80元计算。上诉人认为，该判决，既未对所谓本金的数额和来源予以查实确认，且对20xx年9月14日三年多以前已经了结超过诉讼时效的钱款的利息在该判决中再作认定。显而易见，该判决显失公*。

　　四、该判决程序违法。

　　本案案情复杂，不但涉及承揽工程款项的结算，涉及房屋的抵押，还涉及房屋买卖合同的效力，且诉讼标的也较大。显不属案情简单、争议不大的简易案件，故本判决采用独任审判在程序上也是错误的。同时，该判决书中明确载明原审被告要求与原告协商解决，那么，法院应当主持调解，并在判决书中阐明调解成立或调解不成的原因和过程，为何不是调解结案而是直接判决呢？对此，上诉人认为，原审法院对本案的判决，当事人有调解要求而法院不调解，那么显见法院有强行判决之嫌。故上诉人认为，对本案的审判，原审法院存在程序上的违法也是明显的。

　　综上所述，本案原审判决存在认定事实不清，适用法律错误，程序违法的严重问题。为此，望贵院充分考虑上诉人的上诉理由，依法维护上诉人的合法权益，支持上诉人的上诉请求！谢谢！

　　此致

　　某某市中级人民法院

　　上诉人： 某某建设集团有限公司

　　20年 月日

货物买卖合同6

　　卖方：___________________ (以下简称甲方)

　　地址：___________________

　　电话：___________________

　　买方：___________________ (以下简称乙方)

　　地址：___________________

　　电话：___________________

　　甲乙双方经过协商，本着自愿及*等互利的原则，就甲方向乙方出卖本合同约定的货物事宜，达成如下一致：

　　第一条：名称、品种、规格和质量

　　1、名称：___________________

　　2、品种：___________________

　　3、规格：___________________

　　4、质量，按下列第___项执行：

　　⑴按照 标准执行(须注明按国家标准或部颁或企业具体标准，如标准代号、编号和标准名称等)。

　　⑵按样本，样本作为合同的附件(应注明样本封存及保管方式)

　　⑶按双方商定要求执行，具体为： (应具体约定产品质量要求)。

　　第二条：数量和计量单位、计量方法

　　1、数量：_____________________________

　　2、计量单位和方法：___________________

　　3、交货数量的正负尾差、合理磅差和在途自然增减量规定及计算方法

　　第三条：包装方式和包装品的处理

　　第四条：交货方式

　　1、交货时间：___________________

　　2、交货地点：___________________

　　3、运输方式：___________________

　　4、保险：_______________________

　　5、与买卖相关的单证的转移：___________________ 。

　　第五条：验收

　　验收时间：___________________

　　第六条：损失风险

　　货物在送达交货地点前的损失风险由甲方承担，其后的损失风险由乙方承担。

　　第七条：价格与货款支付

　　1、单价：___________________

　　2、总价：___________________

　　3、货款支付

　　货款的支付时间：___________________

　　货款的支付方式：___________________

　　第八条：提出异议的时间和方法

　　1、乙方在验收中如发现货物的品种、型号、规格、花色和质量不合规定或约定，应在妥善保管货物的同时，自收到货物后___日内向甲方提出书面的异议；乙方未及时提出异议的，视为货物合乎规定。

　　2、乙方因使用、保管、保养不善等自身原因造成产品质量下降的，不得提出异议。

　　第九条：甲方违约责任

　　1、甲方不能交货的，则乙方有权解除合同，并有权要求甲方返还已支付的款项，乙方自愿放弃主张定金责任。

　　2、甲方所交货物的品种、型号、规格、花色、质量不符合约定的，乙方如同意利用货物，应按质论价；如乙方不能利用的，应依据具体情况，由甲方负责调换、修理、所产生的费用由甲方支付。

　　第十条：乙方违约责任

　　1、乙方若自提货物未按甲方通知的日期或合同约定的日期提货的，应以实际逾期提货天数，每日按货物总额的 %向甲方支付违约金。

　　2、乙方逾期付款的，应按逾期付款金额每日 %计算，向甲方支付违约金或一次性支付违约金 。

　　3、甲方为**而支出的所有费用(包含但不限于律师费、诉讼费用、交通费等)均由乙方承担。

　　第十一条：争议的处理

　　本合同在履行过程中发生争议，由双方当事人协商解决，协商不成的由甲方所在地人民法院处理。

　　第十二条：本合同未尽事宜，依照有关法律、法规执行，甲乙双方也可达成补充协议。补充协议具有同等的法律效力。

　　第十三条：本合同自双方或双方法定代表人或授权代表人签字并加盖公章之日起生效。

　　甲方(盖章)：______________

　　代表(签字)：______________

　　乙方(盖章)：______________

　　代表(签字)：______________

　　_______年_______月_______日

　　签订地：__________________

货物买卖合同7

　　合同编号：

　　买方：__________________________ 卖方：__________________________

　　买方经办人：____________________ 卖方经办人：____________________

　　买方E-Mail：____________________ 卖方E-Mail：____________________

　　合同签定地点：__________________ 用户编码：______________________

　　合同签定时间：__________________ 合同编码：______________________

　　买卖双方经友好协商，达成以下协议：

　　1.产品名称、型号及规格、数量、到货期、单价及运输费、包装费、保险费、合同总金额

　　2.产品验收

　　质量标准：产品验收质量标准按生产厂家的产品质量标准执行。

　　对于卖方出售给买方的货物卖方保证：均为上述标明的原厂家生产或原厂家认可的产地制造的产品。均不得有曾使用过的产品、残次品、不合格产品。

　　买方如发现产品存在质量问题，在收到货物后____天内应及时向卖方反映，并发给卖方对产品质量质疑的书面意见，卖方应根据买方的要求及时与生产厂方联系，并负责最终妥善解决。

　　3.交货地点：买方填写 ____________________________________________________

　　4.发运方式及运输。

　　保险的价格计算：

　　买方选择发运方式：

　　○特快专递：小于等于_____克_____元，杂费_____元，共计_____元(起价)。以后每超过_____克再加_____元。

　　○航空快递：小于等于_____克_____元，杂费_____元，共计_____元(起价)。以后每超过_____克再加_____元。

　　○*邮包裹：小于等于_____千克_____元，杂费_____元，共计_____元(起价)。以后每超过_____千克再加_____元。

　　○航空运输：小于等于_____千克_____元，杂费_____，共计_____元(起价)。以后每超过_____千克再加_____元。

　　○铁路快运：小于等于_____千克_____元，杂费_____元，共计_____元(起价)。以后每超过_____千克再加_____元。

　　以下小件产品的参考收费标准不按以上收费标准计算：

　　每件包裹重量在_____千克左右的贵重IC：如_____，_____等 _____元/个(块)

　　每件包裹重量在_____千克左右的配件：_____，_____，_____等 _____元/个(块)

　　每件包裹重量在_____千克左右的配件和小设备：_____板，_____，_____等 _____元/个(块)

　　注意上述收费不包括包装费、保险费。

　　买方选择投保金额：

　　买方要求按所填的投保金额上保险__________人民币：元

　　保险费率按 ○_____%(特快专递) ○_____%(航空快递) ○_____%(*邮包裹，航空运输，铁路快运)

　　5.包装方式。

　　买方选择包装方式：

　　○厂家原包装(或供方散包)加邮局硬纸盒包装：小于等于_____克货物包装费_____元;

　　小于等于_____千克货物包装费_____元;

　　小于等于_____千克货物包装费_____元;

　　小于等于_____千克货物包装费_____元。

　　○厂家原包装(或供方散包)加定制木箱包装：小于等于_____克货物包装费_____元;

　　小于等于_____千克货物包装费_____元;

　　小于等于_____千克货物包装费_____元;

　　小于等于_____千克货物包装费_____元。

　　6.汇款方式。

　　买方选择：

　　○银行电汇 ○邮政汇款 ○在线支付 ○信用卡支付。

　　(1)银行电汇： (2)邮局汇款：

　　单位名称：__________________ 单位名称：_____________________

　　开户银行：__________________ 收款人：_______________________

　　银行帐号：__________________ 详细地址：_____________________

　　邮政编码：__________________

　　(3)在线支付：

　　单位名称：__________________ (4)信用卡支付：______________

　　开户银行：__________________ 招商银行一卡通：_______________

　　银行帐号：__________________ 收款人：_______________________

　　7.付款方式

　　预付款支付方式：

　　卖方与生产厂家落实货源后，买方按上述合同总金额的_____%(即￥____________元)在合同签字后_____日内(即_____年____月____日之前)汇出预付款给卖方，如买方在合同签字后7日内未发出预付款，买方需供方重新确认。

　　所剩余款支付方式：

　　买方按照上述到货期期限终止日提前15天向卖方支付所剩余款。买方可选择一次性付清余款或分两次付清余款(与下一条款发货时间买方选择一次全部交货或分两次交货相对应)。

　　○一次性付清所剩余款时间：____________年______月______日

　　一次性付清所剩余款金额：￥____________________元

　　○分两次付清所剩余款，第一次交付余款时间：________年______月______日

　　第一次交付余款金额：￥__________________元

　　第二次交付余款时间：______年_____月_____日

　　第二次交付余款金额：￥__________________元

　　8.发货时间

　　买方选择：○卖方在收到买方全部货款后7个工作日内发货。一次全部交货。

　　○由于到货期分散时间较长，按照买方要求先到的货先交货，共分两次交货：

　　第一次交货时间：卖方在收到此批所剩全部余款后10个工作日内发货，交货内容：序号___数量、序号___数量、…序号___数量;

　　第二次交货时间：卖方在收到此批所剩全部余款后10个工作日内发货，交货内容：序号___数量、序号___数量、…序号___数量。

　　9.违约责任

　　卖方责任：买方付清余款后，卖方如未能按期交货，卖方保证在买方认为有必要终止采购后应无条件退款。

　　如因不可抗力或无法控制的原因使交易无法按期完成，或在网上网站因各种无法控制的原因丢失了有关的信息、记录等情况发生时，由此而造成交货期延误，卖方不承担违约责任。除以上情况之外，由于卖方工作失误而给买方造成交货期延误的情况发生时，卖方应与买方协商，对给买方造成的直接损失予与赔偿，但对买方的任何间接损失卖方不予赔偿。

　　买方责任：买方保证按上述付款日期及时交付货款，如未能及时交付货款，由此而给卖方造成延期交货的情况发生，应由买方承担全部责任。

　　如买方未能按照上述时间付款，经卖方多次催交货款(一般情况下，在各次交款日期前一个工作日和延误交款日期后一周，一月，三月，六月，卖方会向买方发出催交货款通知书。注：如卖方未按上述日期发出催交货款通知书，卖方不承担违约责任)，买方仍未及时付款，至使拖交货款达___个月以上的情况发生时，由此而给卖方造成的直接经济损失，应由买方承担全部责任。

　　10.其它条款

　　合同编码：______________________________。买方汇款时请注明合同编码。

　　合同附件共计____份，指买方填写的确认回单，是本合同的组成部分，具同样的法律效力。

　　本合同生效期：自买方付款到账后即日生效，至本合同各项条款全部执行完毕时截止。

　　如合同在执行过程中买卖双方之间发生纠纷，双方应本着友好协商的方法解决，如协商未果，按国家《合同法》有关条款执行。

　　买方：____________________________

　　公司注册地址：____________________

　　邮编：____________________________

　　联系地址：________________________

　　邮编：____________________________

　　电话： ___________________________

　　传真：____________________________

　　开户银行：________________________

　　银行帐号：________________________

　　纳税人登记号：____________________

　　买方代表签名：____________________

　　卖方：____________________________

　　公司注册地址：____________________

　　邮编：____________________________

　　联系地址：________________________

　　邮编：____________________________

　　电话： ___________________________

　　传真：____________________________

　　开户银行：________________________

　　银行帐号：________________________

　　纳税人登记号：____________________

　　买方代表签名：____________________

货物买卖合同8

　　供方：（以下简称甲方）

　　需方：（以下简称乙方）

　　一、产品名称、规格型号、单位、数量、单价、金额：

　　单位：人民币（元）

　　二、品质保证：原厂包装、原厂标准。

　　三、交货地点及方式：供方负责送货至需方公司所在地，供需双方共同验收并签字确认。

　　四、交货期：合同签订之日起一周内。

　　五、产品保修责任：自交货验收合格之日起，主机保修24个月，人为及不可抗力原因造成损坏除外，保修期满后供方负责使用原厂配件进行有偿维修。

　　六、付款方式：货到当日内支付总额的80%，十日内付清其余20%。

　　七、违约责任：供方不能按时交货每延迟一天需支付合同总额1‰的违约金，需方于付款之日不能按时付款每延迟一天按合同总额的1‰支付违约金。

　　八、其他约定事项：合同执行过程中如出现争议，双方友好协商解决。

　　九、本合同一式贰份，供需双方各执壹份。

　　甲方（公章）：_________

　　法定代表人（签字）：_________

　　_________年____月____日

　　乙方（公章）：_________

　　法定代表人（签字）：_________

　　_________年____月____日

货物买卖合同9

　　编号：

　　日期：

　　签约地点：

　　卖方：买方：

　　地址：地址：

　　邮政编码：邮政编码：

　　电话：电话：

　　传真：传真：

　　兹经买卖双方协商一致，同意按下列条款由卖方出售，买方购买下列货物：

　　1关于进口家具、油画等货物的具体信息：

　　品名

　　规格

　　质量

　　数量

　　金额

　　家具

　　油画

　　1.原产地：意大利

　　2包装：用结实的木箱包装，应适宜长途（海上）运输，。

　　3装运期限：

　　4装运口岸：

　　5目的口岸：

　　6保险：由卖方负责投保_____至_____为止的_____险,费用由____方承担。

　　7运输：由卖方负责订船并将货物装船，货物运至中国______港，卖方负责办理相应的运输手续，费用由____方承担。

　　8装运条件：卖方于货物装船后，应将船只、装船日期及时通知买方。

　　9付款情况：买方已经于_____年_____月_____日将上述货物货款共计______(元)支付给卖方，买方已经先行履行了付款义务。

　　10单据：在卖方将货物装船后，应将已装船清洁提单、发票、装箱单、原产地证明、检验检疫证明等相关办理报关手续的文件及时邮寄给买方。

　　11质量保证:货物质保期为____年。

　　12品质与数量、重量的异议与索赔：货到目的口岸后，买方如发现货物品质及／或数量／重量与合同规定不符，除属于保险公司及／或船公司的责任外，买方可以凭双方同意的检验机构出具的检验证明向卖方提出异议。品质异议须于货到目的口岸之日起30天内提出，数量／重量异议须于货到目的口岸之日起15天内提出，卖方应于收到异议后30天内答复买方。

　　13争议解决：凡因执行本合同所发生的或与本合同有关的一切争议，应由双方通过友好协商解决；如果协商仍不能解决时，应提交中国国际贸易促进委员会对外经济贸易仲裁委员会根据该会的仲裁程序暂行规则进行仲载。仲裁裁决是终局的，对双方都有约束力。

　　14本协议自双方签字盖章之日起生效。本协议一式两份，甲乙双方各执一份。

　　卖方：____________(盖章)

　　代表人：____________

　　买方：____________(盖章)

　　代表人：____________

　　____年___月___日订立

货物买卖合同10

　　甲方：

　　_________________________________法定代表人：

　　___________________________住所地：

　　_______________________________传真：

　　_________________________________邮编：

　　_________________________________乙方：

　　_________________________________法定代表人：

　　___________________________住所地：

　　_______________________________传真：

　　_________________________________邮编：

　　_________________________________

　　甲乙双方经过协商，就甲方向乙方出卖本合同约定的货物事宜，达成如下一致：

　　一、 买卖标的和数量

　　甲方将下列货物卖与乙方： 名称

　　规格或型号

　　品牌

　　生产商

　　数量

　　二、 单价和货款总额

　　双方约定的价格条款是：____________________________本合同总价款为人民币

　　______________________万元。

　　三、交货时间和交货数量交货时间为：

　　每批次交货数量的限制是：__________________________

　　四、交货地点、运输方式和运输费用的承担

　　双方确定的交货地点为________市________路________号；

　　运输方式为：

　　______________________________________

　　运费由乙方承担，但是已经合并计算入本合同的货物单价中。

　　五、质量标准和验收条款双方约定的质量标准是：

　　_________________________________封样的方式和保存：

　　_____________________________________

　　乙方在甲方货物到达交货地点的当天应当及时组织人员进行验收，验收合格后予以签收货物。不合格货物乙方有权拒绝接收。

货物买卖合同11

　　合同号:_______

　　日期:______________________________________________________

　　地点:______________________________________________________

　　买方:__________________ 卖方:__________________

　　地址:__________________ 地址:__________________

　　电报:__________________ 电报:__________________

　　电传:__________________ 电传:__________________

　　本合同由买方和卖方商订。在合同项下，双方同意按下述条款买卖下述商品：

　　第一条：品名、规格、数量及单价 ―――――――――――――――――――――――――――――――――― ―――――――――――――――――――――――――――――――――― ―――――――――――――――――――――――――――――――――― ――――――――――――――――――――――――――――――――――

　　第二条：合同总值

　　第三条：原产国别及制造厂商

　　第四条：装运港

　　第五条：目的港

　　第六条：装运期

　　分运：

　　转运：

　　第七条：包装

　　所供货物必须由卖方妥善包装，适合远洋及长途内陆运输，防潮，防湿，防震，防锈，耐野蛮装卸，以确保货物不致由上述原因受损，使之完好安全到达安装或建筑工地。任何由于包装不妥善所致之任何损失均由卖方负担。

　　第八条：唛头

　　卖给方必须用不褪色油漆于每一包装箱上印刷包装编号、尺码、毛重、净重、提吊位置、此端向上、小心轻放、保持干燥等字样及下列唛头：――――――――――

　　第九条：保险

　　在cif条款下：

　　由卖方出资按110%发票金额投保。

　　在cfr条款下：装运后由买方投保。

　　第十条：付款条件

　　（1）买方在装运期前30天，通过中国银行开立由买方支付以卖方为受益人的不可撤销信用证，其金额为合同总值――――%，计――――。该信用证在中国银行――――行收到下列单证并核对无误后承付（在分运情况下，则按分运比例承付）。

　　a。全套可议付已装船清洁海运提单，外加两份副本，注明运费已付、空白抬头、空白背书、已通知到货口岸中国对外贸易运输公司。

　　b。商业发票一式五份，注明合同号、信用证号和唛头。

　　c。装箱单一式四份，注明每包货物数量，毛重和净重。

　　d。由制造厂家出具并由卖立签字的品质证明书一式三份。

　　e。已交付全套技术文件的确认书一式两份。

　　f。装运后即刻发给买方的已装运通知电报/电传附本一份。

　　g。在cif条款下：

　　全套按发票金额110%投保――――的保险单。

　　（2）卖方在装运后10天内，须航空邮寄三套上述文件（f除外），一份寄给买方，两份寄目的港中国对外贸易运输公司。

　　（3）中国银行在收到合同――――中规定的，由双方签署的验收证明后，在――天内，承付合同金额的百分之――，金额为――――。

　　（4）按本合同第15条和18条，规定买方在付款时有权将应由卖方支付的延期货物罚款扣除。

　　（5）所有发生在中国境内的银行费用应由买方承担，所有发生在中国境外的银行费用均由卖方承担。

　　第十一条：装运条件

　　（1）卖方必须在装运前四十天向买方通知预订的船名及其运输路线，供买方确认。

　　（2）卖方必须在装运前二十天通知买方预计发货时间，合同号，发票金额，发运件数及每件的重量和尺码。

　　（3）卖方必须在装船完毕后四十八小时内，以电报/电传方式向买方通知货物名称、数量、毛重，发票金额，船名和启运日期。

　　（4）如果任一单件货物的重量达到或超过20吨，长12米，宽2。7米，高3米，卖方须在装船前50天向买方提供5份详细包装图纸，注明详细的尺码和重量，以便买方安排内陆运输。

　　（5）在cfr条款下：

　　如果由于卖方未及时按11条第（3）款执行，以致买方未将货物及时保险而造成的一切损失，由卖方承担。

　　（6）在目的港卸货和内陆运输的一切费用由买方承担。

　　第十二条：技术文件

　　（1）下述全套英文技术文件一份必须随每批货物一同包装发运：

　　a。基础设计图。

　　b。接线说明书，电路图，气/液压连接图。

　　c。易磨损件的制造图纸和说明书。

　　d。零配件目录。

　　e。安装、操作和维修说明书。

　　（2）此外，在签订合同60天内，卖方必须向买方或最终用户挂号航空邮寄本条款（1）中规定的技术文件。

　　否则，买方有权拒开信用证或拒付贫款。

　　第十三条：保质条款

　　卖方必须保证所供货物系用上等材料和一流工艺制造，崭新，未曾使用，并在各方与合同规定的质量、卖方。

货物买卖合同12

　　合同号：____

　　买方：____ 卖方：____

　　电话：____ 电话：____

　　按本合同条款，买方同意购入，卖方同意出售下述产品，谨此签约。

　　1.品名、规格：____ 单位：_____ 数量：____

　　单价：_____ 总价：_____ 总金额：_____

　　2.原产国别和生产厂：______

　　3.包装：

　　须用坚固的木箱或纸箱包装。 以宜于长途海运/邮寄/空运及适应气候的变化.并具备良好的防潮抗震能力。

　　由于包装不良而引起的货物损伤或由于防护措施不善而引起货物锈蚀， 卖方应赔偿由此而造成的全部损失费用。

　　包装箱内应附有完整的维护保养、操作使用说明书。

　　4.装运标记：

　　卖方应在每个货箱上用不褪色油漆标明箱号、毛重、净重、长、宽、 高并书以“防潮”、“小心轻放”、“此面向上”等字样和装运：

　　5.装运日期：______

　　6.装运港口：______

　　7.卸货港口：______

　　8.保 险：______ 装运后由买方投保。

　　9.支付条件：

　　分下述三种情况：

　　(1)采用信用证： 买方收支卖方交货通知[详见本合同条款11]

　　应在交货日前15-20天， 由____银行开出以卖方受益人的与装运金额相同的不可撤销信用证。 卖方须向开证行出具100%发票金额即期汇票并附装运单据(见本合同第10款)。 开证行收到上述汇票和装运单据即付以支付(电汇或航邮付)。信用证于装运日期后15天内有效。

　　(2)托收。 货物装运后，卖方出具即期汇票， 连同装运单据(见本合同第10)，通过卖方所在地银行和买方____银行提交给买方进行托收。①商业合同是一种通用合同。在国际贸易中， 若双方对合同货物无特殊要求的条件下，一般采用商业合同的内容和形式。

　　(3)直接付款： 买方收到卖方装运单据(见本合同第10款)后7天内， 以电汇或航邮向卖方支付货款。

　　10.单据： (1)小海运： 全套洁净海运提单，标明“运费付讫.”“运费预付”， 作成空白背书并加注目的港____公司。 (2)空运： 空运提单副本一份，标明“运费付讫”/“运费项目”寄交买方。 (3)航邮： 航空收据副本一份，寄交买方。 (4)发票一式五份， 标明合同号和货运唛头(若货运唛头多于一个，发票需单独开列)， 发票根据有关合同详细填写。 (5)由厂商出具的装箱清单一式两份。 (6)由厂商出具的质量和数量保证书。 (7)货物装运后立即用电报/信件通知买方。 此外，货发10天内，买方将上述单据(第5条除外)航邮寄两份， 一份直接寄买方，另一份直接寄目的港__公司。

　　11.装运： (1)f.o.b.条款： a.卖方于合同规定的装运日期前30天，用电报/信件将合同号、品名、数量、价值、箱号、 毛重、装箱尺码和货抵装运港日期通知买方， 以便买方租船订舱。 b.卖方船运代理__公司__(电报：__)，负责办理租船订舱事宜。 c.____租船公司或其港口代理(或班轮代理)， 预计船达装运港10天之前，即将船名、预计装货日期、 合同号等通知卖方以便卖方安排装运。要求卖方与船方代理保持密切联系。当需要更换运载船舶及船舶提前、 推迟抵达时，买方或其船方代理应及时通知卖方。 若船在买方通知日后30天内尚未抵达， 则第30天后仓储费和保险费用由买方承担。 d.若载运船舶如期抵达装运港，卖方因备货未妥而影响装船， 则空舱费和滞期费均由卖方承担。 e.货物超过船舷并未从吊钩卸下，一切费用和风险由卖方承担; 货物超过船舷并从吊钩卸下， 一切费用和风险属买方。 (2)c&f条款下： a.在装运期内，卖方负责将货物从装运港运至目的港。不允许转船。 b.货物经航邮/空运时，卖方于本合同第5条规定的交货日期前30天，以电报/信件把交货预定期、合同号、品名、发票金额等通知买方。 货物交办发运，卖方即刻以电报/信件将合同号、品名、发票金额、交办日期通知买方，以便买方及时投保。

　　12.装运通知： 货物业经全部装船，卖方应将合同号、品名、数量、发票金额、毛重、 船名和启船日期等立即以电报/信件通知买方。 若因卖方通知不及时致使买方不能及时投保，买方则承担全部损失。

　　13.质量保证： 卖方保证：所供货物，系由最好的材料兼以高超工艺制成， 商标为新的和未经使用的，其质量和规格符合本合同所作的说明。

　　自货到目的港起12个月为质量保证期。

　　14.索赔： 自货到目的港起90天内，经发现货物质量、规格、 数量与合同规定不符者，除那些应由保险公司或船方承担的部分外，买方可凭__出具的商检证书，有权要求更换或索赔。 卖方担保货到目的港起12个月内， 使用过程中由于材料质量低劣和工艺不佳而出现的损伤， 买方立即以书面形式通知卖方并出具__商检局开列的检验证书，提出索赔。商检证书乃索赔之依据。 按买方索赔要求，卖方有责任立即排除货物之缺陷、全部或部分更换货物或根据缺陷情况将货物降价处理。

　　15.不可抗力： 在货物制造和装运过程中， 由于发生不可抗力事故致使延期交货或不能交货，卖方概不负责。卖方于不可抗力事件发生后， 即刻通知买方并在事发14天内，以航空邮件将事故发生所在地当局签发的证书寄交买方以作证据。 即使在此情况下，卖方仍有责任采取必要措施促使尽快交货。 不可抗力事故发生后超过10个星期而合同尚未履行完毕， 买方有权撤销合同。

　　16.合同延期和罚款： 除本合同15条所述不可抗力原因，卖方若不能按合同规定如期交货， 按照卖方确认的罚金支付，买方可同意延期交货， 付款银行相应减少议定的支付金额，但罚款不得超过迟交货物总额的5%。 卖方若逾期10个星期仍不能交货，买方有权撤销合同。尽管合同已撤销，但卖方仍应如期支付上述罚金。

　　17.仲裁： 凡涉及本合同因执行本合同而发生的一切争执，应通过友好协商解决， 如果协商不能解决， 则可提交__仲裁委员会根据该会暂定仲裁法则和程序进行仲裁。仲裁将在__进行，仲裁裁决是终局，对双方都有约束力。 仲裁费用由败诉方承担。仲载也可在双方均能接受的第三国进行。

　　18.附加条款： 本合同原本两份。经双方签字，各执一份，仅此声明。

　　卖方：____ 买方：____

　　代表人：____ 代表人：____

　　日期：____ 日期：____

货物买卖合同13

　　买 方：____________________________________

　　地 址：____________

　　邮码：____________

　　电话：____________

　　法定代表人：____________

　　职务：____________

　　国籍：____________

　　卖 方：____________________________________

　　地 址：____________

　　邮码：____________

　　电话：____________

　　法定代表人：____________

　　职务：____________

　　国籍：____________

　　经买卖双方在*等、互利原则上协商一致，达成本协议各条款，共同履行：

　　第一条

　　货物名称：____________________

　　第二条

　　产地：____________________

　　第三条

　　数量：____________________

　　第四条

　　商标：____________________

　　第五条

　　价格：____________________FOB________________

　　第六条

　　包装：____________________

　　第七条

　　付款条件：签订合同后买方于7个银行日内开出以卖方为受益人的、经确认的、不可撤销的、可分割、可转让的、不得分批装运的、无追索权的信用证。

　　第八条

　　装船：从卖方收到买方信用证日期算起，45天内予以装船，若发生买方所订船舶未按时到达装货，按本合同规定，卖方有权向买方索赔损毁/耽搁费，按总金额____%计算为限。因此，买方需向卖方提供银行保证。

　　第九条

　　保 证 金：卖方收到买方信用证的14个银行日内，向买方寄出____%的保证金或银行保函。若卖方不执行本合同，其保证金买方予以没收。

　　第十条

　　应附的单据：卖方向买方提供：

　　1.全套清洁提货单;

　　2.一式四份经签字的商业发票;

　　3.原产地证明书;

　　4.装箱单;

　　5.为出口________ 所需的其他主要单据。

　　第十一条 装

　　船通知：卖方在规定的装货时间至少14天前用电报方式将装船条件告知买方，买方或其代理人将装货船估计到达装货港的时间告知卖方。

　　第十二条

　　其他条款：质量、数量和重量的检验可于装货港一次进行，若要求提供所需的其他证件，其办理手续费、领事签证费应由买方负担。

　　第十三条

　　装船时间：

　　第十四条

　　装货效率：每一个晴天工作日，除星期日、节假日外，每舱口进货为________ 立方(吨)。

　　第十五条

　　延期费/慢装卸罚款：对于________载重吨船来说，每天________U.S.D.。

　　第十六条 不

　　可抗力：签约双方的任何一方由于台风、地震和双方同意的不可抗力事故而影响合同执行时，则延迟合同的期限应相当于事故所影响的时间。

　　第十七条 合

　　同争议的解决：

　　第十八条

　　本合同于____年__月__日在________市用________文签署，正本一式两份，买卖双方各执一份，买卖双方签字生效。

　　买方：____________________________ 卖方：____________________

　　代表：____________________________ 代表：____________________

　　日期：____________________________ 日期：____________________

货物买卖合同14

　　委托方：___________________________(以下简称甲方)

　　行纪方：___________________________(以下简称乙方)

　　根据《中华人民共和国经济合同法》和有关法律、法规的规定，行纪方接受委托方的委托，就代办_________________ 事项，双方协商一致，签订本合同。

　　第一条 代办事项_____________________________________。

　　第二条 行纪人对自己所占的委托物应当妥善保管。

　　第三条 若委托物交付给行纪人时有瑕疵或者容易腐烂、变质，经委托人同意，行纪人可以处分该物;若不能及时联系委托人，行纪人可以合理处分。

　　第四条 行纪人低于委托人指定的价格卖出或者高于委托人指定的价格买入的，应当经委托人同意。未经委托人同意，行纪人补偿其差额的，该买卖对委托人发生效力。行纪人高于委托人指定的价格卖出或者低于委托人指定的价格买入的，可以按照约定增加报酬。增加报酬数额的确定方法是_____。

　　第五条 行纪人卖出或者买入商品，行纪人自己可以作为买受人或者出卖人。在此情况下，行纪人仍然有权要求委托人支付报酬。

　　第六条 行纪人按照约定买入委托物，委托人应当及时受领。经行纪人催告，委托人无正当理由拒绝受领的，行纪人可以提存委托物。委托物不能卖出或者委托人撤回出卖，经行纪人催告，委托人不取回或者不处分该物的，行纪人可以提存委托物。

　　第七条 行纪人与第三人订立合同的，行纪人对该合同直接享有权利、承担义务。第三人不履行义务致使委托人受到损害的，行纪人应当承担损害赔偿责任。

　　第八条 行纪人处理委托事务支出的费用，由行纪人负担(也可以作其他约定)。

　　第九条 行纪人完成委托事务的，委托人应当向其支付相应的报酬。报酬数额是_____，委托人逾期不支付报酬的，行纪人对委托物享有留置权。

　　第十条 其他约定事项：__________________________________________。

　　第十一条 双方当事人在履行本合同过程中发生争议时，应当协商解决;协商不能解决的由厦门仲裁委员会仲裁。

　　第十二条 本合同未作规定的，按照《中华人民共和国合同法》及其他有关法律、法规的规定进行解释与执行。

　　第十三条 本合同自双方签字盖章之日起成立,自____________________生效。

　　本合同正本一式二份，委托方、行纪方双方各执一份，具有同等法律约束力。

　　甲方(公章)：_________ 乙方(公章)：_________

　　法定代表人(签字)：_________ 法定代表人(签字)：_________

　　_________年____月____日 _________年____月____日

货物买卖合同15

　　通用版货物买卖合同范文甲方(买方)：乙方(卖方)：双方本着保护动物，爱惜、尊重生命的人道主义精神，以诚信、公*、合理之原则，经双方充分的*等协商，特订立本合同，双方共同遵守。宠物基本状况：宠物品种：____________________，颜色：______，性别：_____，出生日：_______，体重：_____。于________年____月____日，_______(先生女士)，身份证号码为_______________________(以下简称甲方)，双方自愿的原则，购买了_________(先生女士)，身份证号码为________________________(以下简称乙方)的____________________(以下简称合同犬只)。其合同犬只的价格、数量、性别、健康状况等方面，经双方确认，签署本合同，其条款如下：

　　1.合同犬只为：____________________(样子为附件照片)，个月(公母)犬。

　　2.数量：1只。

　　3.首次驱虫：____月____日，驱虫药物：;首次疫苗：____月____日，疫苗种类：

　　4.买卖条件：

　　①甲方应支付给乙方金额为：人民币元整(中文大写)。

　　②乙方有义务向甲方告知宠物健康状况、性格、爱好、生活*惯等情况，为甲方饲养购买的合同犬只提供必要的咨询和协助。

　　③甲方承诺在乙方的指导下科学饲养该合同犬只。

　　④乙方承诺该合同犬只为____________________，并保证该合同犬只出售之时健康状况良好，无犬瘟热、犬细小病毒。

　　5.索赔条件：

　　①从甲方接走合同犬只之日算起，在甲方饲养方面无失责的情况下，若15天内发现该合同犬只患有细小、犬瘟病，乙方应负责支付该合同犬只的全部医疗费用。

　　②该合同犬只若因本条款4-

　　①所述病症死亡，则由乙方赔付购方全额购买金额(即元整)。

　　③宠物售出十五天直至以后，乙方不再承担4-

　　①所述宠物的任何责任。

　　⑤若非宠物健康原因，甲方在购买该宠物后五天内请求退换，应缴纳该宠物出售价格50%的违约金。

　　6.仲裁：凡因执行本合同或与本合同有关事项所发生的一切争执，应由双方通过友好协商方式在甲方或乙方仲裁委员会冲裁解决。仲裁裁决是终局的，对双方具有同等的约束力。仲裁费用，除仲裁机构另有决定外，均由败诉方负担。

　　7.其他：对本合同之任何变更及增加，仅在以书面经双方签字后，方为有效。任何一方在未取得对方书面同意前，无权将本合同规定之权利及义务转让给第三者。

　　8.本合同经双方签署后生效，本合同一式两份，具有同等效力，由甲乙(甲方乙方)双方各执一份为凭。

　　甲方：

　　乙方：________年____月____日

货物买卖合同菁选（扩展5）

——个人货物买卖合同菁选

个人货物买卖合同

　　随着广大人民群众法律意识的普遍提高，关于合同的利益纠纷越来越多，签订合同也是非常有必要的行为。那么大家知道合同的格式吗？下面是小编收集整理的个人货物买卖合同，欢迎大家分享。

个人货物买卖合同1

　　卖方：_____

　　住所：_____法定代表人：_____身份证号码：_____电话号码：_____

　　买方：_____

　　住所：_____法定代表人：_____身份证号码：_____电话号码：_____

　　根据《中华人民共和国民法典》、《二手车流通管理办法》等有关法律、法规、规章的规定，就二手车的买卖事宜，买卖双方在*等、自愿、协商一致的基础上签订本合同。

　　第一条车辆基本情况

　　1、车主名称：_____车辆号码：_____

　　厂牌型号：_____。

　　2、车辆状况说明见附件一。

　　3、车辆相关凭证见附件二。

　　第二条车辆价款、过户手续费及支付时间、方式

　　1、车辆价款及过户手续费

　　本车价款为人民币：_____元。过户手续费为人民币：_____元。

　　2、支付时间、方式

　　待本车过户、转籍手续办理完成后个工作日内，买方向卖方支付本车价款过户手续费由方承担。方应于本合同签订之日起个工作日内，将过户手续费支付给双方约定的过户手续办理方。

　　第三条车辆的过户、交付及风险

　　承担方应于本合同签订之日起_____个工作日内，将办理本过过户、转籍手续所需的一切有关证件、资料的原件及复印件交给方，该方为过户手续办理方。卖方应于本车过户、转籍手续办理完成后个工作日内在向买方交付车辆及相关凭证。在车辆交付买方之前所发生的所有风险由卖方承担和负责处理在车辆交付买方之后所发生的所有风险由买方承担和负责处理。

　　第四条双方的权利和义务

　　1、卖方应按照合同约定的时间、地点向买方支付车辆。

　　2、卖方应保证合法享有车辆的所有权或处置权。

　　3、卖方保证所出示及提供的与车辆有关的一切证件、证明及信息合法、真实、有效。

　　4、买方应按照合同约定支付价款。

　　5、对转出本地的车辆，买方应了解、确认车辆能在转入所在地办理转入手续。

　　第五条违约责任

　　1、卖方向买方提供的有关车辆信息不真实，买方有权要求卖方赔偿因此造成的损失。

　　2、卖方未按合同的约定将本车及其相关凭证交付买方的，逾期每日按本车价款总额的%向买方支付违约金。

　　3、买方未按照合同约定支付本车价款的，逾期每日按本车价款总额%向卖方支付违约金。

　　4、因卖方原因致使车辆不能办理过户、转籍手续的，买方有权要求卖方返还车辆价款并承担一切损失因买方原因致使车辆汉有办理过户、转籍手续的`，卖方有权要求买方返还车辆并承担一切损失。

　　5、任何一方违反合同约定的，均应赔偿由此给对方造成的损失。

　　第六条合同争议的解决方式

　　因本合同发生的争议，由当事人协商或调解解决协商或调解不成的，按下列第种方式解决：_____

　　1、提交仲裁委员会仲裁

　　2、依法向人民法院起诉。

　　第七条合同的生效

　　本合同一式份，经双方当事人签字或盖章之日起生效。

　　第八条其他约定

　　附件

　　一：_____车辆状况说明书

　　附件

　　二：_____车辆相关凭证

　　1、《机动车登记证书》

　　2、《机动车行驶证》

　　3、有效的机动车安全技术检验合格标志

　　4、车辆购置税完税证明

　　5、车船使用税缴付凭证

　　6、车辆养路费缴付凭证

　　7、车辆保险单

　　8、购车发票

　　卖方：_____卖方开户银行：_____账号：_____户名：_____

　　买方：_____买方开户银行：_____账号：_____户名：_____

个人货物买卖合同2

　　卖方（以下简称甲方）：

　　买方（以下简称乙方）：

　　甲方根据《中华人民共和国 市房地产管理法》以及 市有关开放二级市场的相关规定，通过购买方式已取得座落于的39;房屋所有权。　　房屋所有权证编号：　　乙方自愿购买甲方房屋，甲方出售该房屋时亦同时将该房屋己分摊的土地使用面积和土地使用期限转让给乙方。

　　第一条：房屋成交价

　　1、双方同意上述房屋出售并达成以下条件，建筑面积为*方米，房屋总价为 （小写）， 元整（大写）。

　　2、房屋售价中包含公共维修基金。

　　3、房屋交易时所产生的：营业费、个人所得费的由承担。

　　第二条：付款方式

　　1、乙方应在签定《房屋买卖合同》同时，支付购房定金计 元（小写）； 元整（大写）。定金在交首付款时转为首付款。

　　2、在签定《房屋买卖合同》后10个工作日内，乙方付甲方首付款 元（小写）； 元整（大写）（含定金）。

　　3、房产交税过户后，乙方通过银行贷款支付余款 （小写） 元整（大写），并与银行放款日支付给甲方。

　　4、首付款余款房屋成交价

　　第三条：　　甲方同意在乙方取得乙方的《房屋所有权证》后 日内将房屋交付给乙方。交房前所发生的水、电、煤气、暖气、物业费由甲方承担，交房后由乙方承担。

　　第四条：　　甲方在交付乙方物业时应确保物业，水、电、暖、煤、物业管理费、房费已结清；没有固定不可移动装修物品的破坏；房屋本身没有影响房屋使用或美观的破坏；

　　第五条：　　乙方同意甲方物业管理单位对该物业的统一管理。

　　第六条：甲方的承诺和保证

　　1、其合法拥有转让房屋的完全的房屋所有权，在房屋及相关土地使用权上，不存在任何抵押、留置或其他担保权益，亦不存在正在履行之中的《租赁合同》和其他人的优先购买权。

　　2、房屋交付至乙方之日，甲方对转让房屋和物业管理费不存在任何欠缴的款项。

　　3、本协议签署之日起，除按本合同规定，甲方将不采取任何对其拥有的`该房屋的权利和权益产生不利影响的措施。

　　4、按照法律的要求积极配合办理过户手续，即时提供所需的全套文件资料。

　　第七条：乙方的承诺和保证

　　1、按本合同规定的期限向甲方支付转让房款。

　　2、承担房屋在房屋交付日后由于乙方在使用过程中产生的所有风险。

　　3、按照法律的要求积极配合办理过户手续，即时提供所需的全套文件资料。

　　第八条：房屋产权更名

　　1、在乙方向甲方支付首付款后，甲、乙方应各自或委派代表到房屋所在管理机构处共同办理《房屋转让》手续，双方应按国家和 市或有关部门规定缴纳相关税费。

　　2、甲乙双方保证积极配合办理房屋更名过户手续，提供全部所需的资料。

　　第九条：违约责任　　在合同生效后，双方应严格履行合同的各项条款，不得擅自变更和解除。如有违反，应按以下条款由违约方承担违约和赔偿责任。

　　1、乙方未按本合同规定向甲方支付房款，视为乙方逾期付款，每逾期 日，乙方应按应付而未付价款的万分之五支付违约金，逾期满 日，甲方有权单方解除合同，甲方有权向乙方收取总房款20%违约金，乙方将房屋归还甲方，甲方将乙方已付房款退还乙方，因次发生的相关费用由乙方承担。

　　2、如因 市房产政策原因导致该房屋无法正常过户，甲乙双方均不承担违约责任，已支付房款在乙方退还甲方所有房屋更名手续所需文件后 日内甲方如数退还乙方，每逾期 日，甲方应按未返还价款的万分之五支付违约金。

　　3、本合同生效后，除不可抗力外，甲乙双方不得撤消合同。如因单方原因致使本合同终止，违约方将支付给对方成交价的20%作为违约金。

　　4、不可抗力系指;不能预见、不能避免并不能克服的客观情况;。

　　第十条：　　本合同自双方签字之日起生效，未尽事宜双方可另签补充协议，本合同的附件和双方签定的补充协议，为本合同不可分割的组成部分，具有同等的法律效力。

　　第十一条：有关争议

　　1、本合同的订立、效力、解释、履行和争议的解决，均受中华人民共和国法律的管辖。

　　2、本合同在履行过程中如发生争议，应尽量通过友好协商方式或通过调解解决。若经协商或调解不能达成一致协议时，双方同意均可按以下

　　（二）（大写数字）种方式解决纠纷：

　　（一）提交北京仲裁委员会仲裁；

　　（二）任何一方均可向房地产所在地人民法院提起诉讼。

　　第十一条：生效说明　　本契约正本一式叁份，甲、乙双方各执壹份，交房地局备案一份，具有同等法律效力，自双方签字或盖章之日起生效。

　　甲方：

　　乙方：

　　代表人：

　　代表人：

　　证件号码：

　　证件号码：

　　电话：

　　电话：

　　签约日期：

　　签约日期：

个人货物买卖合同3

　　第一条卖方依法出卖具备以下条件的旧机动车：_____

　　车主名称：______________号牌号码：______________厂牌型号：______________初次登记日期：______________发动机号：______________车架号：______________最*一次年检时间：______________行使公里数：______________车辆使用性质：_____□客运、□货运、□出租、□租赁、□非营运、□其他车辆上存在抵押权，

　　第二条车款及交验车

　　1.车款为_________元大写：______________。买方应于___在_________同卖方当面验收车辆及审验相关文件，并以_________的方式自验收审验无误之日起____日内向卖方支付车款的_________%，待办理完过户手续后再即时支付剩余车款。

　　2.卖方应在收到

　　第一笔车款后____日内交付车辆及相关文件，并协助买方在15个工作日内办理完车辆过户、转籍手续。车辆过户、转籍过程中发生的税、费负担方式为：______________。

　　3.相关文件包括：_____□机动车行驶证、□机动车登记证书、□车辆购置附加费凭证、□税讫证明、□车辆年检证明、□养路费缴付凭证、□销售旧机动车委托书、_________。

　　第三条双方权利义务

　　1.卖方应保证对出卖车辆享有所有权或处分权，且该车符合国家有关规定，能够依法办理过户、转籍手续。

　　2.卖方保证向买方提供的.相关文件真实有效及其对车辆状况的陈述完整、真实，不存在隐瞒或虚假成分。

　　3.买方应按照约定的时间、地点与卖方当面验收车辆及审验相关文件，并按照约定支付车款，

　　4.卖方收取车款后，应开具合法、规范的收款凭证。

　　5.买方应持有效证件与卖方共同办理车辆过户、转籍手续。

　　6.车辆交付后办理过户、转籍过程中，因车辆使用发生的问题由使用者负责。

　　第五条

　　1.该车在___时分以前发生一切交通事故、经济纠纷、法律责任均由原车主或转让人负责,该车在___时分以后发生一切交通事故、经济纠纷、法律责任均由承买人负责

　　2.本合同一式三份，买方一份，卖方一份，备案机关一份。本合同在双方签字盖章后生效。合同生效后，双方对合同内容的变更或补充应采取书面形式，作为本合同的附件。附件与本合同具有同等的法律效力。

　　买方：_______________________住所：_______________________________电话：_______________________________证照号码：__________________________身份证号：___________________________电话：__________________________________签订地点：___________________________卖方：_______________________住所：_______________________________电话：_______________________________证照号码：__________________________电话：__________________________________签订地点：___________________________见证人：_____

个人货物买卖合同4

　　委托方：____

　　行纪方：____

　　根据《中华人民共和国合同法》和有关法律、法规的规定，行纪方接受委托方的委托，就代办事项，双方协商一致，签订本合同。

　　第一条代办事项。

　　第二条行纪人对自己所占的委托物应当妥善保管。

　　第三条若委托物交付给行纪人时有瑕疵或者容易腐烂、变质，经委托人同意，行纪人可以处分该物；若不能及时联系委托人，行纪人可以合理处分。

　　第四条行纪人低于委托人指定的价格卖出或者高于委托人指定的价格买入的，应当经委托人同意。未经委托人同意，行纪人补偿其差额的，该买卖对委托人发生效力。行纪人高于委托人指定的价格卖出或者低于委托人指定的价格买入的，可以按照约定增加报酬。增加报酬数额的确定方法是。

　　第五条行纪人卖出或者买入商品，行纪人自己可以作为买受人或者出卖人。在此情况下，行纪人仍然有权要求委托人支付报酬。

　　第六条行纪人按照约定买入委托物，委托人应当及时受领。经行纪人催告，委托人无正当理由拒绝受领的，行纪人可以提存委托物。委托物不能卖出或者委托人撤回出卖，经行纪人催告，委托人不取回或者不处分该物的，行纪人可以提存委托物。

　　第七条行纪人与第三人订立合同的'，行纪人对该合同直接享有权利、承担义务。第三人不履行义务致使委托人受到损害的，行纪人应当承担损害赔偿责任。

　　第八条行纪人处理委托事务支出的费用，由____担。

　　第九条行纪人完成委托事务的，委托人应当向其支付报酬，委托人逾期不支付报酬的，行纪人对委托物享有留置权。

　　第十条其他约定事项：____。

　　第十一条双方当事人在履行本合同过程中发生争议时，应当协商解决；协商不成的，任何一方应将该争议提交本合同签订地有管辖权的人民法院。

　　第十二条本合同未作规定的，按照《中华人民共和国合同法》及其他有关法律、法规的规定进行解释与执行。

　　第十三条本合同自双方签字盖章之日起成立，自生效。

　　本合同正本一式二份，委托方、行纪方双方各执一份，具有同等法律约束力。

　　委托方（章）：____行纪方（章）：____

　　____年____月____日____年____月____日

个人货物买卖合同5

　　购货单位：______________，以下简称甲方;

　　供货单位：______________，以下简称乙方。

　　经甲乙双方充分协商，特订立本合同，以便共同遵守。

　　第一条　产品的名称、品种、规格和质量

　　1.产品的名称、品种、规格：______________。(应注明产品的牌号或 商标)

　　2.产品的技术标准(包括质量要求)，按下列第(　)项执行：_____

　　(1)按国家标准执行;

　　(2)按部颁标准执行;

　　(3)由甲乙双方商定技术要求执行。

　　(在合同中必须写明执行的标准代号、编号和标准名称。对成套产品，合同中 要明确规定附件的质量要求;对某些必须安装运转后才能发现内在质量缺陷的产品， 除主管部门另有规定外，合同中应具体规定提出质量异议的条件和时间;实行抽

　　样检验质量的产品，合同中应注明采用的抽样标准或抽验方法和比例;在商定技术 条件后需要封存样品的，应当由当事人双方共同封存，分别保管，作检验的依据。)

　　第二条　产品的数量和计量单位、计量方法

　　1.产品的数量：____________。

　　2.计量单位、计量方法：___________。

　　(国家或主管部门有计量方法规定的，按国家或主管部门的规定执行;国家或 主管部门无规定的，由甲乙双方商定。对机电设备，必要时应当在合同明确规定随 主机的辅机、附件、配套的产品、易损耗备品、配件和安装修理工具等。对成套供

　　应的产品，应当明确成套供应的范围，并提出成套供应清单。)

　　3.产品交货数量的正负尾差、合理磅差和在途自然减(增)量规定及计算方 法：_____________。

　　第三条　产品的包装标准和包装物的供应与回收_______。

　　(产品的包装，国家或业务主管部门有技术规定的，按技术规定执行;国家与 业务主管部门无技术规定的，由甲乙双方商定。产品的包装物，除国家规定由甲方 供应的以外，应由乙方负责供应。

　　第四条　产品的交货单位、交货方法、运输方式、到货地点(包括专用线、码 头)

　　1.产品的交货单位：_____________。

　　2.交货方法，按下列第(　)项执行：_____

　　(1)乙方送货;

　　(2)乙方代运(乙方代办运输，应充分考虑甲方的要求，商定合理的运输路 线和运输工具);

　　(3)甲方自提自运。

　　3.运输方式：____________。

　　4.到货地点和接货单位(或接货人)________。

　　(甲方如要求变更到货地点或接货人，应在合同规定的交货期限(月份或季度) 前40天通知乙方，以便乙方编月度要车(船)计划;必须由甲方派人押送的， 应在合同明确规定;甲乙双方对产品的运输和装卸，应按有关规定与运输部门办理

　　交换手续，作出记录，双方签字，明确甲、乙方和运输部门的责任。)

　　第五条　产品的交(提)货期限

　　(规定送货或代运的产品的交货日期，以甲方发运产品时承运部门签发的戳记 日期为准，当事人另有约定者，从约定;合同规定甲方自提产品的交货日期，以乙 方按合同规定通知的提货日期为准。乙方的提货通知中，应给予甲方必要的途中时

　　间，实际交货或提货日期早于或迟于合同规定的日期，应视为提前或逾期交货或提 货。)

　　第六条　产品的价格与货款的结算

　　1.产品的价格，按下列第(　)项执行：_____

　　(1)按甲乙双方的商定价格;

　　(2)按照订立合同时履行地的市场价格;

　　(3)按照国家定价履行。

　　(执行国家定价的，在合同规定的交货或提货期内，遇国家调整价格时，按交 货时的'价格执行。逾期交货的，遇价格上涨时，按原价执行;遇价格下降时，按新 价执行。逾期提货或逾期付款的，遇价格上涨时，按新价格执行;遇价格下降时，

　　按原价执行。由于逾期付款而发生调整价格的差价，由甲乙双方另行结算，不在原 托收结算金额中冲抵。执行浮动价和协商定价的，按合同规定的价格执行。)

　　2.产品货款的结算：_____产品的货款、实际支付的运杂费和其它费用的结算，按 照中国人民银行结算办法的规定办理。

　　(用托收承付方式结算的，合同中应注明验单付款或验货付款。验货付款的承 付期限一般为10天，从运输部门向收货单位发出提货通知的次日起算。凡当事人 在合同中约定缩短或延长验货期限的，应当在托收凭证上写明，银行从其规定。)

　　第七条　验收方法________。

　　(合同应明确规定：1.验收时间;2.验收手段;3.验收标准;4.由谁 负责验收和试验;5.在验收中发生纠纷后，由哪一级主管产品质量监督检查机构 执行仲裁等等)。

　　第八条　对产品提出异议的时间和办法

　　1.甲方在验收中，如果发现产品的品种、型号、规格、花色和质量不合规定， 应一面妥为保管，一面在30天内向乙方提出书面异议;在托收承付期内，甲方 有权拒付不符合合同规定部分的货款。甲方怠于通知或者自标的物收到之日起过两

　　年内未通知乙方的，视为产品合乎规定。

　　2.甲方因使用、保管、保养不善等造成产品质量下降的，不得提出异议。

　　3.乙方在接到需方书面异议后，应在_______天内(另有规定或当事人另行商定 期限者除外)负责处理，否则，即视为默认甲方提出的异议和处理意见。

　　(甲方提出的书面异议中，应说明合同号、运单号、车或船号、发货和到货日 期;说明不符合规定的产品名称、型号、规格、花色、标志、牌号、批号、合格证 或质量保证书号、数量、包装、检验方法、检验情况和检验证明;提出不符合规定

　　的产品的处理意见，以及当事人双方商定的必须说明的事项。)

　　第九条　乙方的违约责任

　　1.乙方不能交货的，应向甲方偿付不能交货部分货款的___%的违约金。

　　2.乙方所交产品品种、型号、规格、花色、质量不符合规定的，如果甲方同 意利用，应当按质论价;如果甲方不能利用的，应根据产品的具体情况，由乙方负 责包换或包修，并承担修理、调换或退货而支付的实际费用。

　　3.乙方因产品包装不符合合同规定，必须返修或重新包装的，乙方应负责返 修或重新包装，并承担支付的费用。甲方不要求返修或重新包装而要求赔偿损失的， 乙方应当偿付甲方该不合格包装物低于合格包装物的价值部分。因包装不符合规

　　定造成货物损坏或灭失的，乙方应当负责赔偿。

　　4.乙方逾期交货的，应比照中国人民银行有关延期付款的规定，按逾期交货 部分货款计算，向甲方偿付逾期交货的违约金，并承担甲方因此所受的损失费用。

　　5.乙方提前交货的产品、多交的产品的品种、型号、规格、花色、质量不符 合规定的产品，甲方在代保管期内实际支付的保管、保养等费用以及非因甲方保管不善而发生的损失，应当由乙方承担。

　　6.产品错发到货地点或接货人的，乙方除应负责运交合同规定的到货地点或接货人外，还应承担甲方因此多支付的一切实际费用和逾期交货的违约金。

　　7.乙方提前交货的，甲方接货后，仍可按合同规定的交货时间付款;合同规定自提的，甲方可拒绝提货。乙方逾期交货的，乙方应在发货前与甲方协商，甲方仍需要的，乙方应照数补交，并负逾期交货责任;甲方不再需要的，应当在接到乙

　　方通知后15天内通知乙方，办理解除合同手续。逾期不答复的，视为同意发货。

　　第十条　甲方的违约责任

　　1.甲方中途退货，应向乙方偿付退货部分货款___%的违约金。

　　(违约金视为违约的损失赔偿，但约定的违约金过分高于或者低于造成的损失

　　的，当事人可以请求人民法院或者仲裁机构予以适当减少或者增加)

　　2.甲方未按合同规定的时间和要求提供应交的技术资料或包装物的，除交货 日期得顺延外，应比照中国人民银行有关延期付款的规定，按顺延交货部分货款计 算，向乙方偿付顺延交货的违约金;如果不能提供的，按中途退货处理。

　　3.甲方自提产品未按供方通知的日期或合同规定的日期提货的，应比照中国 人民银行有关延期付款的规定，按逾期提货部分货款总值计算，向乙方偿付逾期提 货的违约金，并承担乙方实际支付的代为保管、保养的费用。

　　4.甲方逾期付款的，应按中国人民银行有关延期付款的规定向乙方偿付逾期 付款的违约金。

　　5.甲方违反合同规定拒绝接货的，应当承担由此造成的损失和运输部门的罚 款。

　　6.甲方如错填到货地点或接货人，或对乙方提出错误异议，应承担乙方因此 所受的损失。

　　第十一条　不可抗力

　　甲方：___________________

　　乙方：___________________

　　_____年_____月_____日

个人货物买卖合同6

　　合同号：_______________买方：_________________卖方：__________________________(以下简称买方)为一方，与_________(以下简称卖方)为另一方，根据下列条款买方同意购买，卖方同意出售下列货物，于_________年_________月_________日签订本合同如下：_____

　　1、货物名称及规格：______________

　　2、质量和数量的保证：______________卖方保证商品系全新的且符合合同规定的规格和质量的各项指标，质量保证有效期为货物到目的港后的12个月。

　　3、单位：______________数量：______________

　　4、生产国别和制造厂商：______________

　　5、包装：______________

　　6、单价：______________总值：_____________

　　7、付款条件：_____

　　(1)离岸价条款：_____、按合同规定卖方应在装运之前30天用电报/或函件通知买方合同号码、品名、数量、价值、箱号、毛重、尺寸及何时可在发运港**货，以便买方订舱。

　　卖方对运货船抵达后由于未能按期将货物运交装运港口而造成的误船或滞留装运应承担责任。

　　在货物装运之前，卖方应承担货物的全部费用与风险，而在货物装运之后，货物的全部费用则由买方承担。

　　(2)到岸价条款(不包括保险)：_____、卖方在装运时间内应将货物从装运港运至目的港，不得转运。

　　合同货物不得交由悬挂买方不能接受的**之船舶运输。

　　若货物系由邮寄或空运，卖方应在发运前30天，按照第8条规定，用电报/或信件通知买方大约的发货期，合同号码、货物名称、价格等。

　　卖方在发货后应立即用函电将合同号码、货物名称、价格及发货日期通知买方，以便于买方及时购买保险。

　　8、装运口岸：______________装运通知：_____卖方在装货结束后应立即用函电将合同号码、货物名称、数量、发票价格、毛重、船名和船期通知买方。

　　由于卖方未能及时通知造成买方不能及时买保险，则一切损失均由卖方负责。

　　9、装运文件：_____

　　(1)海运：_____全套洁净已装船提单，作成空白抬头，由发货人空白背书注明“运费到付”/“运费付讫”并通知目的港的_________公司。

　　空运：_____提供一份空运单，注明“运费到付”/“运费已付”，交付买方。

　　航空邮包：_____寄一份航空邮包收据给买方。

　　(2)发票五份，注明合同号码和装运唛头(若超过一个装运唛头，发票应分开，细节应根据合同办理)。

　　(3)由制造厂开出一式两份的装箱单。

　　(4)由制造厂开出的数量和质量证书一份。

　　(5)在装运之后，立即通过电报/或信件将有关装运之细节通知买方。

　　此外，卖方在装船后的10天内，要用空邮另寄两份所有上述文件，一份直接寄给收货人，另一份直接寄给目的口岸_________公司。

　　10、目的港及收货人：______________

　　11、装运期限：_____收到不可撤销信用证_________天。

　　12、装运唛头：_____卖方应在每个箱上清楚地刷上箱号、毛重、净重、体积及“防潮”“小心搬动”、“此边朝上”及装运唛头等字样。

　　13、保险：_____□装运后由买方自理□由卖方投保

　　14、交货条件：______________

　　15、索赔：_____在货物到目的口岸之后的90天内，若发现商品的质量、规格或数量不符合合同之规定，则买方凭_________检验局颁发的检验证书有权提出更换质量合格的新商品或要求赔偿，且所有的费用(如检验费、保险费、及装卸货费等)均由卖方负担，但所提的索赔属于保验公司或承运方的责任，则卖方不负任何责任。

　　关于质量，卖方保证货到目的.口岸之后的12个月内，在使用过程中若由于质劣而出现损坏，则买方应通过书面立即通知卖方并凭_________检验局所颁发之检验证书为依据，提出索偿要求。

　　根据买方的要求，卖方应负责立即排除缺陷，必要时，买方可自行排除缺陷，费用由卖方负责。

　　若卖方收到上述要求之后1个月内未能答复买方，则便视为卖方已接受要求。

　　16、不可抗力：_____本合同内所述的全部商品，在制造和装运过程中，如因人力不可抗拒的原因，拖延装运或无法交货，则卖方概不负责。

　　卖方应将上述的事故立刻通知买方，且在其后的14天内卖方应用航空邮寄一份由**颁发的事故证书给买方，说明出事地点，作为证据。

　　然而，卖方仍应负责采取必要的措施加速交货。

　　若事故持续超过10个星期，则买主有权取消合同。

　　17、延迟交货和罚款：_____本合同内所述的全部或部分商品，若卖方不能按时交货或延迟交货，且卖方同意罚款，则买方应同意其延迟交货，但本合同第16条规定的由于人力不可抗拒的原因而造成延迟交货则不罚款。

　　所罚的款项经协商可由付款银行从付款中扣除。

　　然而，罚款不应超过延迟交货的'货物总值之5%。

　　罚款率每7天为0.5%，不足7天的天数应按7天算。

　　若卖方在本合同规定的装运时间内迟10个星期仍然不能交货，则买方有权取消本合同，尽管合同已取消，卖方仍然应毫不延迟地支付上述罚款给买方。

　　18、仲裁：_____凡因执行本协议或有关本协议所发生的一切争执，双方应以友好协商解决。

　　如果协商不能获得解决，应提交_________仲裁委员会，根据该会的仲裁程序暂行规定进行仲裁。

　　仲裁裁决是终局的，对双方都有约束力，仲裁费用由败诉方负担。

　　本合同由双方签署，中英文正本两份，每方各持一份为据，两份具有同等的效力。

　　19、备注：______________

　　买方(盖章)：______________代表(签字)：______________签订地点：________________

　　_______年____月____日

　　卖方(盖章)：______________代表(签字)：______________签订地点：______________

　　_________年____月____日

货物买卖合同菁选（扩展6）

——国际货物买卖合同菁选

国际货物买卖合同范本

　　在不断进步的社会中，我们用到合同的地方越来越多，签订合同是减少和防止发生争议的重要措施。相信很多朋友都对拟合同感到非常苦恼吧，下面是小编精心整理的国际货物买卖合同范本，欢迎阅读与收藏。

国际货物买卖合同范本1

　　合同号：____

　　日期：____

　　买方：____

　　电报：____电传：____

　　卖方：____

　　电报：_____电传：____

　　按本合同条款，买方同意购入，卖方同意出售下述产品，谨此签约。

　　1.品名、规格：____

　　单位：____

　　单价：____

　　总价：____

　　总金额：____

　　2.原产国别和生产厂：____

　　3.包装：

　　须用坚固的木筱或纸箱包装。以宜于长途海运/邮寄/空运及适应气候的变化。并具备良好的防潮抗震能力。

　　由于包装不良而引起的货物损伤或由于防护措施不善而引起货物锈蚀，卖方应赔偿由此而造成的全部损失费用。

　　包装箱内应附有完整的维修保养、操作使用说明书。

　　4.装运标记：

　　卖方应在每个货箱上用不褪色油漆标明箱号、毛重、净重、长、宽、高并书以“防潮”、“小心轻放”、“此面向上”等字样和装运：

　　5.装运日期：____

　　6.装运港口：____

　　7.卸货港口：____

　　8.保险：____

　　装运后由买方投保

　　9.支付条件：

　　分下述三种情况：

　　(1)采用信用证：

　　买方收到卖方交货通知〔详见本合同条款11(1)a〕，应在交货日前15～20天，由______银行开出以卖方为受益人的与装运全金额相同的不可撤销信用证。卖方须向开证行出具100%发票金额即期汇票并附装运单据(见本合同第10款)。开证行收到上述汇票和装运单据即付以支付(电汇或航邮付汇)。信用证于装运日期后15天内有效。

　　(2)托收：

　　货物装运后，卖方出具即期汇票，连同装运单据(见本合同第10款)，通过卖方所在地银行和买方________银行提交给买方进行托收。

　　(3)直接付款：

　　买方收到卖方装运单据(见本合同第10款)后7天内，以电汇或航邮向卖方支付货款。

　　10.单据：

　　小海运

　　全套洁净海运提单，标明“运费付讫”/“运费预付”，作成空白背书并加注目的港____公司。

　　(2)空运：

　　空运提单副本一份，标明“运费付讫”/“运费预付”，寄交买方。

　　(3)航邮：

　　航邮收据副本一份，寄交买方。

　　(4)发票一式五份，标明合同号和货运唛头(若货运唛头多于一个，发票需单独开列)，发票根据有关合同详细填写。

　　(5)由厂商出具的装箱清单一式两份。

　　(6)由厂商出具的质量和数量保证书。

　　(7)货物装运后立即用电报/信件通知买方。

　　此外，货发10天内，卖方将上述单据(第5条除外)航邮寄两份，一份直接寄买方，另一份直接寄目的港____公司。

　　11.装运：

　　(1)F.O.B.条款：

　　a.卖方于合同规定的装运日期前30天，用电报/信件将合同号、品名、数量、价值、箱号、毛重、装箱尺码和货抵装运港日期通知买方，以便买方租船订舱。

　　b.卖方船运代理____公司____

　　(电报：____)，负责办理租船订舱事宜。

　　c.____租船公司或其港口代理(或班轮代理)，预计船达装运港10天之前，即将船名、预计装货日期、合同号等通知卖方以便卖方安排装运。要求卖方与船方代理保持密切联系。当需要更换运载船舶及船舶提前、推迟抵达时，买方或

　　其船方代理应及时通知卖方。

　　若船在买方通知日后30天内尚未抵达，则第30天后仓储费和保险费用由买方承担。

　　d.若载运船舶如期抵达装运港，卖方因备货未妥而影响装船，则空舱费和滞期费均由卖方承担

　　e.货物越过船舷并从吊钩卸下前，一切费用和风险由卖方承担;货物越过船舷并从吊钩卸下，一切费用和风险属买方。

　　(2)C&F条款下：

　　a.在装运期内，卖方负责将货物从装运港运至目的港。不允许转船。

　　b.货物经航邮/空运时，卖方于本合同第5条规定的交货日前30天，以电报/信件把交货预定期、合同号、品名、发票金额等通知买方。货物交办发运，卖方即刻以电报/信件将合同号、品名、发票金额、交办日期通知买方，以便买方及

　　时投保。

　　12.装运通知

　　货物业经全部装船，卖方应将合同号、品名、数量、发票金额、毛重、船名和启船日期等立即以电报/信件通知买方。若因卖方通知不及时致使买方不能及时投保，卖方则承担全部损失。

　　13.质量保证：

　　卖方保证：所供货物，系由最好的材料兼以高超工艺制成，商标为新的和未经使用的，其质量和规格符合本合同所作的说明。自货到目的港起12个月为质量保证期。

　　14.索赔：

　　自货到目的港起90天内，经发现货物质量、规格、数量与合同规定不符者，除那些应由保险公司或船方承担的部分外，买方可凭____出具的商检证书，有权要求更换或索赔。

　　卖方担保货到目的港起12个月内，使用过程中由于材料质量低劣和工艺不佳而出现的损伤，买方立即以书面形式通知卖方并出具____商检局开列的检验证书，提出索赔。商检验书乃索赔之依据。按买方索赔要求，卖方有责任立即排除货

　　物之缺陷、全部或部分更换货物或根据缺陷情况将货物作降价处理。

　　15.不可抗力：

　　在货物制造和装运过程中，由于发生不可抗力事故致使延期交货或不能交货，卖方概不负责。卖方于不可抗力事件发生后，即刻通知买方并在事发14天内，以航空邮件将事故发生所在地当局签发的证书寄交买方以作证据。即使在此情况下，

　　卖方仍有责任采取必要措施促使尽快交货。

　　不可抗力事故发生后超过10个星期而合同尚未履行完毕，买方有权撤销合同。

　　16.合同延期和罚款：

　　除本合同15条所述不可抗力原因，卖方若不能按合同规定如期交货，按照卖方确认的罚金支付，买方可同意延期交货，付款银行相应减少议定的支付金额，但罚款不得超过迟交货物总额的5%。卖方若逾期10个星期仍不能交货，买方有权撤销合同。尽管合同已撤销，但卖方仍应如期支付上述罚金。

　　17.仲裁：

　　凡涉及本合同或因执行本合同而发生的一切争执，应通过友好协商解决，如果协商不能解决，则可提交____仲裁委员会根据该会暂定的仲裁法则和程序进行仲裁。仲裁将在____进行，仲裁裁决是终局，对双方都有约束力。仲裁费用由

　　败诉方承担。仲裁也可在双方均能接受的第三国进行。

　　18.附加条款：

　　本合同原本两份。经双方签字，各执一份，仅此声明。

　　卖方：____买方：____

　　注：①商业合同是一种通用合同。在国际贸易中，若双方对合同货物无特殊要求的条件下，一般都采用商业合同的内容和形式。

国际货物买卖合同范本2

　　买方：____________________________________

　　地址：____________邮码：____________德律风：____________

　　法定代表人：____________职务：____________国籍：____________

　　卖方：____________________________________

　　地址：____________邮码：____________德律风：____________

　　法定代表人：____________职务：____________国籍：____________

　　经交易两边在划1、互利原则上会商同等，达本钱和谈各条目，互助践诺：

　　第一条货品名称：____________________

　　第二条产地：____________________

　　第三条数量：____________________

　　第四条商标：____________________

　　第五条代价：____________________

　　FOB________________

　　第六条包装：____________________

　　第七条付款前提：签订公约后买方于7个银行日内开出以卖方为受益人的、经确认的、不可撤除的、可破裂、可让渡的'、不得分批装运的、无追索权的名誉证。

　　第八条装船：从卖方收到买方名誉证日期算起，45天内予以装船，若产生买方所订船舶未按时到达装货，按本公约法则，卖方有权向买方索赔损毁／耽搁费，按总金额____％谋划为限。是以，买方需向卖方供给银行包管。

　　第九条保证金：卖方收到买方名誉证的14个银行日内，向买方寄出____％的包管金或银行保函。若卖方不履行本公约，其包管金买方予以充公。

　　第十条应附的单子：卖方向买方供给：

　　1.全套干净提货单；

　　2.一式四份经签字的贸易发票；

　　3.原产地表明书；

　　4.装箱单；

　　5.为出口________所需的其他紧张单子。

　　第十一条装船关照：卖方在法则的装货时候起码14天前用电报方法将装船前提告知买方，买方或其代办人将装货船估计到达装货港的时候告知卖方。

　　第十二条其他条目：质量、数量和重量的查验可于装货港一次进行，若要求供给所需的其他证件，其办理手续费、领事签证费应由买方负担。

　　第十三条装船时候：

　　第十四条装货效果：每个好天工作日，除礼拜日、节假日外，每舱口进货为________立方（吨）。

　　第十五条延期费／慢装卸罚款：对付________载重吨船来讲，每天________U.S.D.。

　　第十六条不可抗力：签约两边的任何一方因为台风、地动和两边赞成的不可抗力变乱而感化公约履行时，则耽误公约的期限应相称于变乱所感化的时候。

　　第十七条公约争议的办理：

　　第十八条本公约于____年__月__日在________市用________文签订，本来一式两份，交易两边各执一份，交易两边签字见效。

　　买方：____________________________卖方：____________________

　　代表：____________________________代表：____________________

　　日期：____________________________日期：____________________

　　签约日期：____年__月__日

货物买卖合同菁选（扩展7）

——货物赊欠买卖合同菁选

货物赊欠买卖合同

　　在当今社会，人们对合同愈发重视，合同出现在我们生活中的次数越来越多，签订合同能够较为有效的约束违约行为。你所见过的合同是什么样的呢？下面是小编收集整理的货物赊欠买卖合同，欢迎大家借鉴与参考，希望对大家有所帮助。

货物赊欠买卖合同1

　　出卖人简称甲方，承买人简称乙方，兹为货物欠款买卖，经双方缔结契约条件如下：

　　第一条甲方愿将货件卖与乙方，约定年月日交付清楚。

　　第二条货价议定每件人民币元整（或依照交货日交货地的市价为标准）。

　　第三条乙方应自交货日起算日内支付货价与甲方清楚，不得有拖延短欠等情形。

　　第四条甲方如届交货期不能交货，或仅能交付一部分时，应于日前通知乙方延缓日期，乙方不允者可解除买卖契约，但须接到通知日起算日内答复逾期即视为承认延期。

　　第五条甲方如届交货期不能交货又未经依前条约定通知乙方时，乙方可限相当日期催交货，倘逾期仍不交时，乙方可解除契约。

　　第六条如因天灾地变，或其他不可抗力事由，致甲方不能按照期交货或一部分货品未能交清的，得延缓至不能交货原因消除后日内交付。

　　第七条乙方交款之期以甲方交货之期为标准。

　　第八条乙方逾交款日期不为交款的，甲方得定相当期限催告交款，并请求自约定交款日期起算至交款日止，按每百元日折算迟延利息。

　　第九条甲方所交付的.货品，如有不合格或品质恶劣或数量短少时，甲方应负补充或交换或减少价金的义务。

　　第十条乙方发现货品有瑕疵时，应即通知甲方并限期请求履行前条的义务，倘甲方不履行义务时，乙方除可解除契约外并可请求损害赔偿，甲方无异议。

　　本契一式两份，甲、乙双方各执一份为凭。

　　出卖人（甲方）：

　　地址：

　　买受人（乙方）：

　　地址：

　　年月日

货物赊欠买卖合同2

　　订立合同双方：

　　甲方（卖人）：（注：须填写营业执照登记的单位全称）

　　注册地址： (注：以营业执照为准) 邮编：

　　通讯地址： (注：以实际办公地址为准) 邮编：

　　法定代表人/负责人：

　　联系人： 电话：

　　电子邮箱： 传真：

　　乙方（买人）：（注：须填写营业执照登记的单位全称）

　　注册地址：(注：以营业执照为准)邮编：

　　通讯地址：(注：以实际办公地址为准) 邮编：

　　法定代表人/负责人：

　　联系人： 电话：

　　电子邮箱： 传真：

　　第一条甲方愿将货件卖与乙方，约定年月日交付清楚。

　　第二条货价议定每件人民币元整（或依照交货日交货地的市价为标准）。

　　第三条乙方应自交货日起算日内支付货价与甲方清楚，不得有拖延短欠等情形。

　　第四条甲方如届交货期不能交货，或仅能交付一部分时，应于日前通知乙方延缓日期，乙方不允者可解除买卖契约，但须接到通知日起算日内答复逾期即视为承认延期。

　　第五条甲方如届交货期不能交货又未经依前条约定通知乙方时，乙方可限相当日期催交货，倘逾期仍不交时，乙方可解除契约。

　　第六条如因天灾地变，或其他不可抗力事由，致甲方不能按照期交货或一部分货品未能交清的，得延缓至不能交货原因消除后日内交付。

　　第七条乙方交款之期以甲方交货之期为标准。

　　第八条乙方逾交款日期不为交款的，甲方得定相当期限催告交款，并请求自约定交款日期起算至交款日止，按每百元日折算迟延利息。

　　第九条甲方所交付的货品，如有不合格或品质恶劣或数量短少时，甲方应负补充或交换或减少价金的义务。

　　第十条乙方发现货品有瑕疵时，应即通知甲方并限期请求履行前条的义务，倘甲方不履行义务时，乙方除可解除契约外并可请求损害赔偿，甲方无异议。

　　本契一式两份，甲、乙双方各执一份为凭。

　　（以下无正文）

　　（此页无正文，合同签署页）

　　甲方（公司章）： 乙方（公司章）：

　　法定代表人 法定代表人

　　（或授权代表）： （或授权代表）：

　　签约日期： 年 月日

　　签约地点：建议填写我方签约主体所在地

货物买卖合同菁选（扩展8）

——国内货物买卖合同菁选

国内货物买卖合同

　　随着人们对法律的了解日益加深，关于合同的利益纠纷越来越多，它也是实现专业化合作的纽带。那么问题来了，到底应如何拟定合同呢？以下是小编为大家整理的国内货物买卖合同，欢迎大家分享。

国内货物买卖合同1

　　买方：____________ (下称甲方)

　　地址：____________ 邮编：_____

　　电话：____________ 传真：_____

　　电子邮箱：__________

　　卖方：____________ (下称乙方)

　　地址：____________ 邮编：_____

　　电话：____________ 传真：_____

　　电子邮箱：__________

　　甲乙双方经充分协商，本着自愿及*等互利的原则，订立本合同。

　　第一条 名称、品种、规格和质量

　　1.名称、品种、规格：

　　____________ (应注明产品的牌号或商标)。

　　2.质量，按下列第( )项执行：

　　(1) 按照_______标准执行(须注明按国家标准或部颁或企业具体标准，如标准代号、编号和标准名称等)。

　　(2) 按样本，样本作为合同的附件(应注明样本封存及保管方式)。

　　(3) 按双方商定要求执行，具体为：

　　_____________(应具体约定产品质量要求)。

　　第二条 数量和计量单位、计量方法

　　1.数量：________ 。

　　2.计量单位和方法：__________。

　　3.交货数量的正负尾差、合理磅差和在途自然增(减)量规定及计算方法：____________。

　　第三条 包装方式和包装品的处理：

　　_________(应尽可能注明所采用的包装标准是否国家或主管部门标准，自行约定包装标准应具体可行，包装材料由谁供应，包装费用的负担。)。

　　第四条 交货方式：

　　1.交货时间：_______。

　　2.交货地点：_______。

　　3.运输方式：_______(注明由谁负责代办运输)。

　　4.保 险：_______(按情况约定由谁负责投保并具体规定投保金额和投保险种)。

　　5.与买卖相关的单证的转移：___________。

　　第五条 验收：

　　1.验收时间：_______。

　　2.验收方式：

　　______(如采用抽样检验，应注明抽样标准或方法和比例)。

　　3.验收如发生争议，由___检验机构按___检验标准和方法，对产品进行检验。

　　第六条 价格与货款支付：

　　1.单价：____;总价：_________(明确币种及大写)。

　　2.货款支付：

　　货款的支付时间：____________;

　　货款的支付方式：____________;

　　运杂费和其它费用的支付时间及方式：__________。

　　3.预付货款：________(根据需要决定是否需要预付货款及金额、预付时间)。

　　第七条 提出异议的时间和方法：

　　1.甲方在验收中如发现货物的品种、型号、规格、花色和质量不合规定或约定，应在妥为保管货物的同时，自收到货物后____日内向乙方提出书面异议;在托收承付期间，甲方有权拒付不符合合同规定部分的货款。甲方未及时提出异议或者自收到货物之日起___日内未通知乙方的，视为货物合乎规定。

　　2.甲方因使用、保管、保养不善等造成产品质量下降的，不得提出异议。

　　3.乙方在接到甲方书面异议后，应在_____日内负责处理并通知甲方处理情况，否则，即视为默认甲方提出的异议和处理意见。

　　第八条 甲方违约责任：

　　1.甲方中途退货的，应向乙方赔偿退货部分货款的___%违约金。

　　2.甲方未按合同约定的时间和要求提供有关技术资料、包装物的，除交货日期得以顺延外，应按顺延交货部分货款金额每日万分之___计算，向乙方支付违约金;如____日内仍不能提供的，按中途退货处理。

　　3.甲方自提产品未按乙方通知的日期或合同约定日期提货的，应按逾期提货部分货款金额每日万分之____计算，向乙方支付逾期提货的违约金，并承担乙方实际支付的代为保管、保养的`费用。

　　4.甲方逾期付款的，应按逾期货款金额每日万分之____计算，向乙方支付逾期付款的违约金。

　　5.甲方违反合同规定拒绝接受货物的，应承担因此给乙方造成的损失。

　　6.甲方如错填到货的地点、接货人，或对乙方提出错误异议，应承担乙方因此所受到的实际损失。

　　7.其它约定：_____________。

　　第九条 乙方的违约责任：

　　1.乙方不能交货的，向甲方偿付不能交货部分货款___%的违约金。

　　2.乙方所交货物品种、型号、规格、花色、质量不符合同规定的，如甲方同意利用，应按质论价;甲方不能利用的，应根据具体情况，由乙方负责包换或包修，并承担修理、调换或退货而支付的实际费用。

　　3.乙方因货物包装不符合合同规定，须返修或重新包装的，乙方负责返修或重新包装，并承担因此支出的费用。甲方不要求返修或重新包装而要求赔偿损失的，乙方应赔偿甲方该不合格包装物低于合格物的差价部分。因包装不当造成货物损坏或灭失的，由乙方负责赔偿。

　　4.乙方逾期交货的，应按照逾期交货金额每日万分之____计算，向甲方支付逾期交货的违约金，并赔偿甲方因此所遭受的损失。如逾期超过___日，甲方有权终止合同并可就遭受的损失向乙方索赔。

　　5.乙方提前交的货物、多交的货物，如其品种、型号、规格、花色、质量不符合约定，甲方在代保管期间实际支付的保管、保养等费用以及非因甲方保管不善而发生的损失，均应由乙方承担。

　　6.货物错发到货地点或接货人的，乙方除应负责运到合同规定的到货地点或接货人外，还应承担甲方因此多支付的实际合理费用和逾期交货的违约金。

　　7.乙方提前交货的，甲方接到货物后，仍可按合同约定的付款时间付款;合同约定自提的，甲方可拒绝提货。乙方逾期交货的，乙方应在发货前与甲方协商，甲方仍需要货物的，乙方应按数补交，并承担逾期交货责任;甲方不再需要货物的，应在接到乙方通知后__日内通知乙方，办理解除合同手续，逾期不答复的，视为同意乙方发货。

　　8.其它：_______________。

　　第十条 不可抗力：

　　任何一方由于不可抗力原因不能履行合同时，应在不可抗力事件结束后___日内向对方通报，以减轻可能给对方造成的损失，在取得有关机构的不可抗力证明后，允许延期履行、部分履行或者不履行合同，并根据情况可部分或全部免予承担违约责任。

　　第十一条 争议解决：

　　凡因本合同引起的或与本合同有关的任何争议，如双方不能通过友好协商解决，均应提交中国国际经济贸易仲裁委员会深圳分会，按照申请仲裁时该会实行的仲裁规则进行仲裁。仲裁裁决是终局的，对双方均有约束力。

　　第十二条 附加条款：

　　1.__________________。

　　2.__________________。

　　3.__________________。

　　第十三条 其它事项：

　　1.按本合同规定应付的违约金、赔偿金、保管保养费和各种经济损失，应当在明确责任后__日内，按银行规定的结算办法付清，否则按逾期付款处理。

　　2.约定的违约金，视为违约的损失赔偿。双方没有约定违约金或预先赔偿额的计算方法的，损失赔偿额应当相当于违约所造成的损失，包括合同履行后可获得的利益，但不得超过违反合同一方订立合同时应当预见到的因违反合同可能造成的损失。

　　3.本合同自___年__月__日起生效，合同有效期内，除非经过对方同意，或者另有法定理由，任何一方不得变更或解除合同。

　　4.合同如有未尽事宜，须经双方共同协商，作出补充规定，补充规定与本合同具有同等效力。

　　5.双方来往函件，按照合同规定的地址或传真号码以___方式送达对方。如一方地址、电话、传真号码有变更，应在变更后的___日内书面通知对方，否则，应承担相应责任。

　　6.本合同正本一式___份，双方各执___份;合同副本一式__份，分送______等单位。

　　甲方:____________

　　乙方：____________

　　受权代表：(签字)______

　　受权代表：(签字)_______

　　委托代理人：(签字)_____

　　本合同于____年____月____日订立于____(地点)。

国内货物买卖合同2

　　订立合同双方：

　　购货单位：_________(以下简称甲方)

　　供货单位：_________(以下简称乙方)

　　第一条 其产品名称、规格、质量(技术指标)、单价、总价等。

　　第二条 产品包装规格及费用_________

　　第三条 验收方法______________

　　第四条 货款及费用等付款及结算办法___________

　　第五条 交货规定

　　1.交货方式：______

　　2.交货地点：______

　　3.交货日期：______

　　4.运输费：_______

　　第六条 经济责任

　　1.乙方应负的经济责任

　　(1)产品花色、品种、规格、质量不符合本合同规定时，甲方同意利用者，按质论价。不能利用的，乙方应负责保修、保退、保换。由于上述原因致延误交货时间，每逾期一日，乙方应按逾期交货部分货款总值的万分之___计算向甲方偿付逾期交货的违约金。

　　(2)乙方未按本合同规定的产品数量交货时，少交的部分，甲方如果需要，应照数补交。甲方如不需要，可以退货。由于退货所造成的损失，由乙方承担。如甲方需要而乙方不能交货，则乙方应付给甲方不能交货部分货款总值的___%的罚金。

　　(3)产品包装不符合本合同规定时，乙方应负责返修或重新包装，并承担返修或重新包装的费用。如甲方要求不返修或不重新包装，乙方应按不符合同规定包装价值__%的罚金付给甲方。

　　(4)产品交货时间不符合同规定时，每延期一天，乙方应偿付甲方以延期交货部分货款总值万分之__的罚金。

　　(5)乙方未按照约定向甲方交付提取标的物单证以外的有关单证和资料，应当承担相关的赔偿责任。

　　2.甲方应负的经济责任

　　(1)甲方如中途变更产品花色、品种、规格、质量或包装的规格，应偿付变更部分货款(或包装价值)总值X%的罚金。

　　(2)甲方如中途退货，应事先与乙方协商，乙方同意退货的，应由甲方偿付乙方退货部分货款总值__%的罚金。乙方不同意退货的，甲方仍须按合同规定收货。

　　(3)甲方未按规定时间和要求向乙方交付技术资料、原材料或包装物时，除乙方得将交货日期顺延外，每顺延一日，甲方应付给乙方顺延交货产品总值万分之__的罚金。如甲方始终不能提出应提交的上述资料等，应视中途退货处理。

　　(4)属甲方自提的材料，如甲方未按规定日期提货，每延期一天，应偿付乙方以延期提货部分货款总额万分之___的罚金。

　　(5)甲方如未按规定日期向乙方付款，每延期一天，应按延期付款总额万分之__计算付给乙方，作为延期罚金。

　　(6)乙方送货或代运的产品，如甲方拒绝接货，甲方应承担因而造成的损失和运输费用及罚金。

　　第七条 产品价格如须调整，必须经双方协商。如乙方因价格问题而影响交货，则每延期交货一天，乙方应按延期交货部分总值的万分之__作为罚金付给甲方。

　　第八条 甲、乙任何一方如要求全部或部分注销合同，必须提出充分理由，经双方协商提出注销合同一方须向对方偿付注销合同部分总额__%的补偿金。

　　第九条 如因生产资料、生产设备、生产工艺或市场发生重大变化，乙方须变更产品品种、花色、规格、质量、包装时，应提前__天与甲方协商。

　　第十条 本合同所订一切条款，甲、乙任何一方不得擅自变更或修改。如一方单独变更、修改本合同，对方有权拒绝生产或收货，并要求单独变更、修改合同一方赔偿一切损失。

　　第十一条 甲、乙任何一方如确因不可抗力的原因，不能履行本合同时，应及时向对方通知不能履行或须延期履行，部分履行合同的理由。在取得有关机构证明后，本合同可以不履行或延期履行或部分履行，并全部或者部分免予承担违约责任。

　　第十二条 本合同在执行中如发生争议或纠纷，甲、乙双方应协商解决，解决不了时，双方可按下列第 种方式处理(未作选择的，视为选择1)：

　　1、提交清远仲裁委员会〔 仲裁委员会〕仲裁;

　　2、依法向人民法院起诉。

　　第十三条 本合同自双方签章之日起生效，到乙方将全部订货送齐经甲方验收无误，并按本合同规定将货款结算以后作废。

　　第十四条 本合同在执行期间，如有未尽事宜，得由甲乙双方协商，另订附则附于本合同之内，所有附则在法律上均与本合同有同等效力。

　　第十五条 本合同一式___份，由甲、乙双方各执正本一份、副本__份。

　　订立合同人：

　　甲方：______(盖章)

　　乙方：____(盖章)

　　代理人：_____(盖章)

　　代理人：___(盖章)

　　负责人：_____(盖章)

　　负责人：___(盖章)

　　地址：________

　　地址：______

　　电话：________

　　电话：______

　　开户银行、帐号_____

　　开户银行、帐号____

　　____年__月__日