工程合伙承包合同(5)份

　　工程合伙承包合同 1

　　一、共同投资人资料

　　甲方：_________身份证号：_________

　　乙方：_________身份证号：_________

　　丙方：_________身份证号：_________

　　丁方：_________身份证号：_________

　　戊方：_________身份证号：_________

　　甲、乙、丙、丁、戊五方共同投资人（以下简称“共同投资人”）经友好协商，根据中华人民共和国法律、法规的规定，就五方共同出资筹办公司，达成如下协议。

　　二、共同投资人的投资额和投资方式

　　共同出资人的出资额为人民币_________元，其中甲方出资_________元，占出资总额的_________%；

　　乙方出资_________元，占出资总额的_________%；

　　丙方出资：_________元，占出资总额的_________%；

　　丁方出资：_________元，占出资总额的_________%；

　　戊方出资：_________元，占出资总额的_________%。

　　三、利润分享和亏损分担

　　1、共同投资人按其出资额占出资总额的比例分享共同投资的利润，分担共同投资的亏损。

　　2、共同投资人各自以其出资额为限对共同投资承担责任，共同投资人以其出资总额为限对公司承担责任。

　　3、共同投资人的出资形成的股份及其孳生物为共同投资人的共有财产，由共同投资人按其出资比例共有。

　　4、若共同投资的股份转让后，各共同投资人有权按其出资比例取得财产。

　　四、事务执行

　　1、共同投资人委托方代表全体共同投资人执行共同投资的日常事务，包括但不限于：

　　（1）在行使及履行作为公司发起人的权利和义务；

　　（2）在公司成立后，行使其作为公司股东的权利、履行相应义务；

　　（3）收集共同投资所产生的孳息，并按照本协议有关规定处置；

　　2、其他投资人有权检查日常事务的执行情况，方有义务向其他投资方报告共同投资的'经营状况和财务状况（五方协商经营状况、财务情况为一季度一次）；

　　3、方执行共同投资事务所产生的收益归共同投资人，所产生的亏损或者民事责任，由共同投资人承担；

　　4、共同投资人可以对方执行共同投资事务提出异议。

　　提出异议时，应暂停该项事务的执行。

　　如果发生争议，由共同投资人共同投票决定（小数服从多数）。

　　5、共同投资的下列事务必须经所有共同投资人同意：

　　（1）转让共同投资于股份有限公司的股份；

　　（2）以上述股份对外出质；

　　（3）更换事务执行人。

　　五、投资的转让

　　1、共同投资人向共同投资人以外的人转让其在共同投资中的全部或部分出资额时，须经共同投资人同意；

　　2、共同投资人之间转让在共同投资中的全部或部分投资额时，应当通知其他共同出资人；

　　3、共同投资人依法转让其出资额的，在同等条件下，其他共同投资人有优先受让的权利。

　　六、其他权利和义务

　　1、方及其他共同投资人不得私自转让或者处分共同投资的股份；

　　2、共同投资人在公司登记之日起三年内，不得转让其持有的股份及出资额；

　　3、任一共同投资人不得从共同投资中抽回出资额；

　　4、公司不能成立时，对设立行为所产生的债务和费用按各共同投资人的出资比例分担。

　　5、司货物盘点单、固定财产清点单、员工工资发放清单、杂项支出清单方在处理对外事务时，如若涉及经济支出，应问询共同投资方，征得多数人一致意见后，由甲方全权处理。

　　七、运营责任

　　为保证公司高效运营，方有权对公司的各个岗位人员的任命及工作安排，组建正规化的财务人员及财务系统，并委任方为公司运营的全职副总经理，协助方工作。

　　八、其他

　　1、本协议未尽事宜由共同投资人协商一致后，另行签订补充协议。

　　2、本协议经全体共同投资人签字盖章后即生效。

　　本协议一式_________份，共同投资人各执一份。

　　甲方（签字）：_________

　　乙方（签字）：_________

　　丙方（签字）：_________

　　丁方（签字）：_________

　　戊方（签字）：_________

　　___年____月____日

　　工程合伙承包合同 2

　　合伙人： 证号： 电话： 合伙人： 证号： 电话：根据《中华人民共和国合同法》和相关法律规定，本着长期合作，共同发展，互惠互利的原则，全体合伙人经*等协商，就合伙承包

　　一、合伙宗旨：

　　在合法合理的前提下，搞好工程建设，进而实现各方利润最大化，共享收益，共担风险。

　　二、合伙经营项目和范围

　　合伙项目以 公司中标合同确认的建设项目内容和范围为准。

　　三、合伙期限：

　　合伙期限至合伙施工的项目完工，各方结算完毕为止。

　　四、出资方式及比例：

　　建筑成本费用以及与工程有关的合伙人均认可的其他费用由合伙人*均出资(即每合伙人承担20%费用)现出资元，大写人民币现出资元，大写人民币

　　五、盈余分配及债务承担：

　　1、盈余分配：盈余以各方均20%分配(如违约出资，按实际出资比例进盈余分配)。

　　2、合伙如产生债务，先由合伙财产偿还，合伙财产不足清偿时，以各合伙人的约定的出资为依据，按比例承担。

　　六、退伙：

　　合伙期间原则上不得退伙;如遇到特殊原因确需退伙的，应经各方协商同意;

　　七、项目日常管理

　　1、某某某聘请总工程师，负责工程的技术工作;

　　2、每月三十日为双方商定的结账日，由双方和会计共同下账，所有的支出均需双方签字后方能下账。

　　3、重大支出和重大合伙事项应由双方事先共同决定，双方电话决定的应在最*的下账日补签书面协议。

　　八、成本费的核算范围

　　建筑成本核算的范围包括：工程介绍费、建筑工程资质挂靠费、税金、施工劳务费、施工机械费、项目部管理人员工资、施工不电费、临时办公设备和用房租赁费、安全维护设施费。预结算费、执行费、材料费及与工程有关的合伙人均认可的其他费用。

　　九、合伙期满：

　　合伙期满，各方按合伙协议进行结算，盈、亏均按比例进行分配、承担;一方分配的应收款其他方有协助收回的义务。

　　十、合伙人行为禁止条款：

　　1、禁止合伙人在同一开发区与其他人合伙。

　　2、禁止合伙人在合伙不利时退伙。

　　3、禁止合伙人在合伙期间实施损害合伙人利益的行为。

　　十一、违约责任：

　　1、未经合伙人同意而擅自退伙，给合伙造成损失的应进行赔偿造成的损失无法计算的，按承接工程总价的15%计算损失。

　　2、合伙人一方违反本协议其它约定，给对方造成损失的，应承担赔偿责任。

　　十二、其他：

　　1、合伙人之间如发生纠纷，应共同协商，本着有利于合伙事业发展的原则予以解决。如协商不成由合同履行地人民法院管辖处理。

　　2、合同在履行过程中如需变更和修改合同，必须经过全体合伙人同意并作出书面修改意见，其他修改无效。

　　3、本合同未尽事宜，合伙人各方可共同协商签订补充合同，补充合同与本合同具有同等法律效力。

　　十三、本合同自合伙人签字之日起生效，合同一式两份，各伙人各执一份。

　　合伙人： 年 月 日

　　合伙人： 年 月 日

　　工程合伙承包合同 3

　　建设单位（以下简称甲方）：_____

　　总包单位（以下简称乙方）：_____

　　分包单位（以下简称丙方）：_____

　　风险提示：

　　合作的方式多种多样，如合作设立公司、合作开发软件、合作购销产品等等，不同合作方式涉及到不同的项目内容，相应的协议条款可能大不相同。

　　本协议的条款设置建立在特定项目的基础上，仅供参考。实践中，需要根据双方实际的合作方式、项目内容、权利义务等，修改或重新拟定条款。风险提示：

　　应明确约定合作方式，尤其涉及到资金、技术、劳务等不同投入方式的。同时，应明确各自的权益份额，否则很容易在项目实际经营过程中就责任承担、盈亏分担等产生纠纷。经甲、乙、丙三方协商同意，乙方将___________工程分包给丙方施工，为明确三方的责权利关系，经协商达成如下协议。

　　一、工程名称：_____

　　二、工程地点：_____

　　三、工程内容：_____

　　四、工程造价：_____

　　五、承包方式：_____

　　六、工期：________年____月____日至________年____月____日，开工日期以乙方通知为准。如工地不符合开工条件和天气原因工期顺延。

　　七、质量：符合国家现行规范标准要求。

　　八、材料要求：所用材料应提供材料的相关质量证明文件，按照要求进行检验并承担有关费用。

　　九、材料规格及厂家：

　　十、工程款支付方式：

　　（1）_______后付合同价款的'___%；

　　（2）_______后付合同价款的___%；

　　（3）_______后付至合同价款___%；

　　（4）留_____%作为工程保修金，________年内付清。经监理公司、总承包单位签字认可后由建设单位直接支付给丙方工程款。风险提示：

　　应明确约定合作各方的权利义务，以免在项目实际经营中出现扯皮的情形。

　　再次温馨提示：因合作方式、项目内容不一致，各方的权利义务条款也不一致，应根据实际情况进行拟定。

　　十一、双方的权利和义务

　　1、甲方和乙方有权对丙方的施工进行监督、检查、指导、服务，协调内部关系，有权对违反规定的行为进行处罚。

　　2、丙方必须严格组织施工，服从管理，配合各种检查，确保工程质量。

　　3、施工过程中丙方应杜绝重大伤亡事故，如出现安全事故，造**员伤亡或财产损失均由丙方全部承担。

　　4、丙方应保障甲、乙方免于承担因丙方原因造成的任何索赔、赔偿、诉讼等任何费用和责任，如发生以上情况，其所有责任和费用均由丙方承担。

　　5、本工程由丙方的直属队伍施工，不得转包、分包。如发现转包、分包，甲方有权终止合同，甲方不支付丙方已发生的费用。

　　6、总包单位取费、计税后扣除防水所发生的一切费用。上述费用与丙方无关。

　　十二、竣工验收：工程竣工前丙方应按乙方的要求整理好一切必备的资料并交乙方，如延误承担有关责任和损失。风险提示：

　　合同的约定虽然细致，但无法保证合作方不违约。因此，必须明确约定违约条款，一旦一方违约，另一方则能够以此作为追偿依据。

　　十三、违约责任：

　　1、因丙方原因，工程每拖期一天，罚______元。

　　2、出现质量问题，丙方承担甲乙方由此造成的一切经济损失。

　　十四、工程保修：丙方负责工程的保修并支付发生的费用。

　　十五、争议：发生争议，应协商解决，如协商不成，均可向__________法院提起诉讼。

　　十六、本协议一式三份，三方各执壹份。

　　十七、本协议签字盖章后生效，未尽事宜，另行商定。

　　甲方：_____（盖章）

　　法定代表人_____

　　________年____月____日

　　乙方：_____（盖章）

　　法定代表人_____

　　________年____月____日

　　丙方：（盖章）

　　法定代表人_____

　　________年____月____日

　　工程合伙承包合同 4

　　甲方：_____

　　乙方：_____

　　经甲乙双方友好协商，甲方同意将本项目沪亭小区动迁安置配套商品房a地块（三标段）18#楼、21#楼、26#楼土方开挖全部工程施工发包给乙方工程，为明确双方责任，确保按时、按质完成该项工程基础土方开挖施工任务，按照有关规定，结合本工程的具体情况，在*等、互惠、自愿的前提上，双方达成如下协议：

　　工程概况：

　　工程名称：_____。

　　工程地点：_____。

　　工程承包范围：

　　在甲方指定的项目位置，甲方提供开挖土方的范围，由乙方开挖，项目范围内符合甲方图纸要求的土方含承台土方，包括土方运输、*整（不包人工*整）、人工*整产生的土方搬迁外运项目工程。

　　质量标准：

　　1、土方开挖工程均按设计要求及建筑工程施工验收规范验收达到合格标准。

　　2、按照甲方现场管理人员要求进行施工。

　　3、中间工序验收必须达到合格标准。

　　合同工期：

　　工期从_____年____月____日至_____年____月____日

　　结算方式：

　　开挖及外运每立方米土方_____元：（包含外运土方运输及处置堆放场地）一次性发包（不含税收）工程量以开挖图纸结合实际放坡以双方现场实测核定为准。乙方应在分包工程全部完成7日内。持甲方验收资料向甲方负责人申报完成，甲方负责人确认验收达到合格后视为完工。

　　付款方式；

　　在土方工程开挖后_____天付_____几万元（或百分之多少），余款在土方开挖工程全部竣工结算后____天内付清乙方。

　　安全施工：

　　按国家有关法律、法规、安全施工规范要求，乙方做到安全文明施工，清理现场及街道抛洒土，冲洗道路等。在施工过程中发生的任何工程质量事故和人身安全事故由此造成的一切经济损失及法律责任均由乙方自负。乙方应无条件按甲方确定的质量要求与安全文明施工要求施工，保持现场街道卫生整洁。

　　双方责任：

　　1、乙方负责基坑整*，场地钢板、修整变坡、坑底标高控制，部分地段机械无法进入的，人工配合开挖等一切质量要求。

　　2、乙方要认真考查施工现场，充分考试到工程施工中各种因素的影响。

　　3、乙方施工过场中若场内外发生的安全事故，均由乙方承担和费用，因乙方施工造成甲方桩管损毁的，乙方承担甲方因此造成的一切费用。

　　4、施工时，乙方应采用大、小挖掘机配合施工（小挖掘机挖承台）

　　5、乙方在施工过程中土方运输沿线的清扫或清洗由乙方负责协调好城管或其他主管部门的关系并承担由于土方运输而引起的责任和费用。

　　6、乙方不得在甲方的场地斗殴、惹是生非，一切要听从甲方现场人员指挥。否则甲方有权随时取消与乙方的合同关系，乙方应按合同约定的时间完成开挖任务：否则甲方有权取消与乙方的合同关系。九、合同未尽事宜双方协商解决

　　本合同一式二份，经甲、乙方双方签字盖章后生效，双方各执一份。

　　甲方：_____乙方：_____

　　委托代理人：_____法人代表：_____

　　日期：_____日期：_____

　　工程合伙承包合同 5

　　一、共同投资人资料

　　甲方：_________身份证号：_________

　　乙方：_________身份证号：_________

　　丙方：_________身份证号：_________

　　丁方：_________身份证号：_________

　　戊方：_________身份证号：_________

　　甲、乙、丙、丁、戊五方共同投资人（以下简称“共同投资人”）经友好协商，根据中华人民共和国法律、法规的规定，就五方共同出资筹办公司，达成如下协议。

　　二、共同投资人的投资额和投资方式

　　共同出资人的出资额为人民币_________元，其中甲方出资_________元，占出资总额的_________%；

　　乙方出资_________元，占出资总额的_________%；

　　丙方出资：_________元，占出资总额的_________%；

　　丁方出资：_________元，占出资总额的_________%；

　　戊方出资：_________元，占出资总额的_________%。

　　三、利润分享和亏损分担

　　1、共同投资人按其出资额占出资总额的比例分享共同投资的利润，分担共同投资的亏损。

　　2、共同投资人各自以其出资额为限对共同投资承担责任，共同投资人以其出资总额为限对公司承担责任。

　　3、共同投资人的出资形成的股份及其孳生物为共同投资人的共有财产，由共同投资人按其出资比例共有。

　　4、若共同投资的股份转让后，各共同投资人有权按其出资比例取得财产。

　　四、事务执行

　　1、共同投资人委托方代表全体共同投资人执行共同投资的日常事务，包括但不限于：

　　（1）在行使及履行作为公司发起人的权利和义务；

　　（2）在公司成立后，行使其作为公司股东的权利、履行相应义务；

　　（3）收集共同投资所产生的孳息，并按照本协议有关规定处置；

　　2、其他投资人有权检查日常事务的执行情况，方有义务向其他投资方报告共同投资的经营状况和财务状况（五方协商经营状况、财务情况为一季度一次）；

　　3、方执行共同投资事务所产生的收益归共同投资人，所产生的亏损或者民事责任，由共同投资人承担；

　　4、共同投资人可以对方执行共同投资事务提出异议。

　　提出异议时，应暂停该项事务的执行。

　　如果发生争议，由共同投资人共同投票决定（小数服从多数）。

　　5、共同投资的下列事务必须经所有共同投资人同意：

　　（1）转让共同投资于股份有限公司的股份；

　　（2）以上述股份对外出质；

　　（3）更换事务执行人。

　　五、投资的转让

　　1、共同投资人向共同投资人以外的人转让其在共同投资中的全部或部分出资额时，须经共同投资人同意；

　　2、共同投资人之间转让在共同投资中的全部或部分投资额时，应当通知其他共同出资人；

　　3、共同投资人依法转让其出资额的，在同等条件下，其他共同投资人有优先受让的权利。

　　六、其他权利和义务

　　1、方及其他共同投资人不得私自转让或者处分共同投资的股份；

　　2、共同投资人在公司登记之日起三年内，不得转让其持有的股份及出资额；

　　3、任一共同投资人不得从共同投资中抽回出资额；

　　4、公司不能成立时，对设立行为所产生的债务和费用按各共同投资人的出资比例分担。

　　司货物盘点单、固定财产清点单、员工工资发放清单、杂项支出清单方在处理对外事务时，如若涉及经济支出，应问询共同投资方，征得多数人一致意见后，由甲方全权处理。

　　七、运营责任

　　为保证公司高效运营，方有权对公司的各个岗位人员的任命及工作安排，组建正规化的财务人员及财务系统，并委任方为公司运营的全职副总经理，协助方工作。

　　八、其他

　　1、本协议未尽事宜由共同投资人协商一致后，另行签订补充协议。

　　2、本协议经全体共同投资人签字盖章后即生效。

　　本协议一式_________份，共同投资人各执一份。

　　甲方（签字）：_________

　　乙方（签字）：_________

　　丙方（签字）：_________

　　丁方（签字）：_________

　　戊方（签字）：_________

　　___年____月____日

工程合伙承包合同(5)份扩展阅读

工程合伙承包合同(5)份（扩展1）

——合伙承包合同菁选

合伙承包合同(9篇)

　　随着法律法规不断完善，人们越发重视合同，越来越多事情需要用到合同，签订合同可以使我们的合法权益得到法律的保障。你所见过的合同是什么样的呢？下面是小编整理的合伙承包合同，供大家参考借鉴，希望可以帮助到有需要的朋友。

合伙承包合同1

　　甲方：________________________

　　乙方：________________________

　　为确保甲方在于田县吉音矿石料有限公司石料加工、生产的质量及安全生产，经甲、乙双方*等协商，为明确双方权利义务特鉴订本合同，以共同遵守。

　　总则

　　一、甲方根据新疆和田吉音水利枢纽工程要求规格及用量制定生产计划，乙方根据甲方制定的生产计划按规格要求，保质保量完成生产加工任务。

　　二、乙方应具备石料加工生产的资质并按生产需求配备相应资质的技术人员，乙方人员组成应包括必需的安全员、质检员、爆破工程师并制定、完善安全生产制度。

　　三、乙方应根据生产计划需要配备相应的机器设备(包括但不限于爆破、碎石、分料等全套石料生产、加工设备)。所配备设备在合同期满后由乙方自行处置。

　　承揽工程概况

　　四、工程项目：碎石料石料开采加工。

　　五、工程总量及规格：拟定碎石料470万立方(具体以新疆和田吉音水利枢纽工程需求量为准);规格根据新疆和田吉音水利枢纽工程需求情况由甲方制定生产计划确定。

　　六、承揽费用及支付方式：

　　加工承揽碎石料单价为________________________元/立方。

　　支付方式：根据用料单位新疆和田吉音水利枢纽工程向甲方付款方式结算，在甲方收取新疆和田吉音水利枢纽工程支付的料款后日内，按乙结算的方数结合单价计算支付给乙方。

　　七、合同期限：自_______年___月____日起至新疆和田吉音水利枢纽工程用料期满。

　　八、合同履约及质量保证金：为确保合同的顺利履，乙方需在签订本合同之日起五日内向甲方支付履约及质量保证金万元。保证金在乙方根据生产需要配备全套机械设备并组织加工生产且新疆和田吉音水利枢纽工程开始用料次月月底前返还。

　　双方的权利义务

　　双方在本合同履行过程中，应严格遵守本合同约定，根据互惠互利原则行使权利并履行义务：

　　九、甲方的权利义务

　　一)根据新疆和田吉音水利枢纽工程石料需求情况及时制定加工生产计划以供乙方执行。

　　二)根据约定支付乙方加工承揽费用。

　　三)乙方在承揽过程中因管理不善，造成石料加工进度、质量、安全等严重后果，或虽未发生严重问题，但经甲方书面通知后未按甲方书面通知执行加工承揽施工的，甲方有权解除本合同，并有权要求乙方赔偿给甲方造成的经济损失，就损失金额不能达成一致意见的，乙方按不低于履约保证金金额支付。

　　四)除乙方不能按本合同约定及甲方计划完成加工任务，甲方不得与第三人再行签订加工承揽合同。

　　十、乙方的权利义务

　　一)乙方根据承揽碎石、爆破工程需要，享有设备采购、配置的'权利、义务，同时享有管理人员、技术人员、生产人员的聘用选任权、所任人员的奖金利润分配权。乙方行使权利不得与国家及地方劳动用工制度相抵触。

　　二)乙方应根据甲方的生产计划及规格要求组织石料加工，如不能按期保质、保量完成加工任务，乙方应双倍支付甲方因此向用料方新疆和田吉音水利枢纽工程石料所支付的违约金、赔偿费用及因此给甲方造成的其它损失。

　　三)乙方在本合同履行期内不得以甲方、于田县吉音矿石料有限公司、

　　新疆和田吉音水利枢纽工程项目部等名义对外出具欠据，其间因乙方承揽工程所发生的债务全部由乙方承担。

　　四)乙方所聘用人员应根据需要与签订劳动或劳务用工合同，并按规定办理社会保险费用。所聘人员并应具相应具备所从事工种所需的作业资格证、照。

　　五)乙方如因无故拖欠工资或社会保险费用而发生劳动争议，甲方有权封存相当于争议金额的承揽费，以争议解决的裁定、判决、或调解协议为依据监督乙方发放。

　　六)在乙方承揽施工过程中如发现玉石，应及时向甲方通报，根据甲方要求变更开采施工方案。所开采玉石甲方按玉石的0.5%向乙方支付开采费用。

　　十一、违约责任

　　一)因甲方制定的生产计划有误造成加工承揽工程积料无法继续生产的，所造成损失由发包方承担。

　　二)如乙方未按本合同约定及甲方生产计划完成碎石开采及质量要求对甲方供料造成影响的，乙方应承担因此对甲方造成的不利影响并向甲方赔偿相当于拟定总石料量价款5%的违约金。

　　十二、合同的生效及终止

　　本合同自双方签字且乙方向甲方支付了履约及质量保证金后生效。

　　本合同期满、或因发生不可预见因素致使合同无法履行的、或新疆和田吉音水利枢纽工程变动提前终止用料、或于田县吉音矿石料有限公司被政策性关停等情况，本合同终止，双方互不承担责任。

　　十三、本合同一式贰份，双方各执壹份。本合同未尽事宜双方可另行协商签订补充协议，补充协议自双方签订之日生效与本合同具有同等效力。

　　如因履行合同发生争议，双方应协商解决，协商不成由甲方所在地司法机关处理。

　　甲方（签字）：________________________

　　乙方（签字）：________________________

　　_______年___月____日

　　合作方代表：___（以下简称甲方）

　　合作方代表：___（以下简称乙方）

　　根据相关法律，法规之规定，甲乙双方经过友好协商，在互相遵守和互惠互利的基础上，为维护合作人的合法权益，顺利开展合作事务达成如下协议，望双方共同遵守。

　　一、工程概况：___

　　二、工程地点：___

　　三、工程内容：___

　　四、权利和义务：___

　　甲方负责的内容：

　　1、甲方负责承包工程的所有施工材料，施工前期费用（包括全部工程垫资费用由甲方负责）

　　2.甲方按照设计图要求进行建设施工，主要内容详见主包合同。

　　乙方负责的内容，乙方负责甲方的管理工作，以及施工中与**及相关部门协调工作。

　　五、质量及工期

　　本工程质量为合格工程，竣工交付日期___年___月____日。

　　六、工程价格及付款方式

　　1、总工程路段为___/公里。

　　2、价格：本工程路段单价为___万元/公里，总工程路段总长___/公里，总价为___万元。

　　3、付款方式、利润比例的分配

　　1.工程委托合同签订之日首付合同履约金为万元，进场7天内付清交通局合同履约金100万元，其中：付给乙方前期费用万元，除交通局合同履约金100万元外，所付乙方金额从乙方的合作所得利润中抵扣。

　　2.双方利润分配标准

　　（1）甲方全额投资全部工程，利润分配在主合同工程总造价下浮%

　　（2）乙方协助在工程中的管理工作，协调有关工程事务，利润分配在主合同工程总造价的%。

　　3.第二期付款按发包方进度付款比例方式进行付款给乙方，以后付款方式每按进度滚动式付给乙方，余款待总工程完工后一周内一次性付清。

　　七、违约责任：

　　（一）因甲方施工质量达不到技术要求，给发包方或乙方造成的损失由甲方全权承担。

　　（二）甲方工程完工后不能按合同付清乙方工程款须承担乙方余款按每天1%滞纳金直至付清为止。

　　（三）本合同发生争议时双方协商解决，协议不成由工程所在地人民法院裁决。

　　（四）工程完工甲方付清工程款后，因甲方原因未付清民工工资给乙方带来损失由甲方负全部责任。

　　（五）本合同一式二份，双方各执一份，自签订之日起生效。

　　甲方盖章：___

　　乙方盖章：___

　　___年___月____日

合伙承包合同2

　　合伙人： 证号： 电话： 合伙人： 证号： 电话：根据《中华人民共和国合同法》和相关法律规定，本着长期合作，共同发展，互惠互利的原则，全体合伙人经*等协商，就合伙承包

　　一、合伙宗旨：

　　在合法合理的前提下，搞好工程建设，进而实现各方利润最大化，共享收益，共担风险。

　　二、合伙经营项目和范围

　　合伙项目以 公司中标合同确认的建设项目内容和范围为准。

　　三、合伙期限：

　　合伙期限至合伙施工的项目完工，各方结算完毕为止。

　　四、出资方式及比例：

　　建筑成本费用以及与工程有关的合伙人均认可的其他费用由合伙人*均出资(即每合伙人承担20%费用)现出资元，大写人民币现出资元，大写人民币

　　五、盈余分配及债务承担：

　　1、盈余分配：盈余以各方均20%分配(如违约出资，按实际出资比例进盈余分配)。

　　2、合伙如产生债务，先由合伙财产偿还，合伙财产不足清偿时，以各合伙人的约定的出资为依据，按比例承担。

　　六、退伙：

　　合伙期间原则上不得退伙;如遇到特殊原因确需退伙的，应经各方协商同意;

　　七、项目日常管理

　　1、某某某聘请总工程师，负责工程的技术工作;

　　2、每月三十日为双方商定的结账日，由双方和会计共同下账，所有的支出均需双方签字后方能下账。

　　3、重大支出和重大合伙事项应由双方事先共同决定，双方电话决定的应在最*的下账日补签书面协议。

　　八、成本费的核算范围

　　建筑成本核算的范围包括：工程介绍费、建筑工程资质挂靠费、税金、施工劳务费、施工机械费、项目部管理人员工资、施工不电费、临时办公设备和用房租赁费、安全维护设施费。预结算费、执行费、材料费及与工程有关的合伙人均认可的其他费用。

　　九、合伙期满：

　　合伙期满，各方按合伙协议进行结算，盈、亏均按比例进行分配、承担;一方分配的应收款其他方有协助收回的义务。

　　十、合伙人行为禁止条款：

　　1、禁止合伙人在同一开发区与其他人合伙。

　　2、禁止合伙人在合伙不利时退伙。

　　3、禁止合伙人在合伙期间实施损害合伙人利益的'行为。

　　十一、违约责任：

　　1、未经合伙人同意而擅自退伙，给合伙造成损失的应进行赔偿造成的损失无法计算的，按承接工程总价的15%计算损失。

　　2、合伙人一方违反本协议其它约定，给对方造成损失的，应承担赔偿责任。

　　十二、其他：

　　1、合伙人之间如发生纠纷，应共同协商，本着有利于合伙事业发展的原则予以解决。如协商不成由合同履行地人民法院管辖处理。

　　2、合同在履行过程中如需变更和修改合同，必须经过全体合伙人同意并作出书面修改意见，其他修改无效。

　　3、本合同未尽事宜，合伙人各方可共同协商签订补充合同，补充合同与本合同具有同等法律效力。

　　十三、本合同自合伙人签字之日起生效，合同一式两份，各伙人各执一份。

　　合伙人： 年 月 日

　　合伙人： 年 月 日

合伙承包合同3

　　甲方：

　　乙方：

　　____与____先生经过友好协商，在相互信任、相互尊重和互惠互利的原则基础上，双方达成以下合作协议：

　　一、甲乙双方在符合双方共同利益的前提下，就企业管理咨询业务合作等问题，自愿结成战略合作伙伴关系，乙方为甲方提供业务资源，协助甲方促成业务与业绩，实现双方与客户方的多赢局面。

　　二、乙方为甲方提供业务机会时，应严格保守甲方与客户方的商业秘密，不得因己方原因泄露甲方或客户方商业秘密而使甲方商业信誉受到损害。

　　三、甲方在接受乙方提供的业务机会时，应根据自身实力量力而行，确实无法实施或难度较大、难以把握时应开诚布公、坦诚相告并求得乙方的谅解或协助，不得在能力不及的情况下轻率承诺，从而使乙方客户关系受到损害。

　　四、乙方为甲方提供企业管理咨询业务机会并协助达成的.。甲方应支付相应的信息资源费用。费用支付的额度视乙方在业务达成及实施过程中所起的作用而定，原则上按实际收费金额的一定百分比执行，按实际到账的阶段与金额支付，具体为每次到账后的若干个工作日内支付。

　　五、违约责任：

　　1、合作双方在业务实施过程中，如因己方原因造成合作方、客户方商业信誉或客户关系受到损害的，受损方除可立即单方面解除合作关系外，还可提出一定数额的经济赔偿要求。同时，已经实现尚未结束的业务中应该支付的相关费用，受损方可不再支付，致损方则还应继续履行支付义务。

　　2、甲方在支付信息资源费用时，如未按约定支付乙方款项的，每延迟一天增加应付金额的5%，直至该笔金额的全额为止。

　　六、争议处理：如发生争议，双方应积极协商解决，协商不成的，受损方可向杭州市仲裁委员会申请仲裁处理。

　　七、本协议有效期暂定一年，自双方代表(乙方为本人)签字之日起计算，即从____年__月__日至____年__月__日止。本协议到期后，甲方应付未付的信息资源费用，应继续按本协议支付。

　　八、本协议到期后，双方均未提出终止协议要求的，视作均同意继续合作，本协议继续有效，可不另续约，有效期延长一年。

　　九、本协议在执行过程中，双方认为需要补充、变更的，可订立补充协议。补充协议具有同等法律效力。补充协议与本协议不一致的，以补充协议为准。

　　十、本协议经双方盖章后生效。本协议一式贰份，甲乙双方各持一份，具有同等法律效力。

　　甲方：

　　乙方：

　　日期：

合伙承包合同4

　　甲方： ,女， 族

　　身份证号码：

　　住址：

　　联系方式：

　　乙方： ,女， 族

　　身份证号码：

　　住址：

　　联系方式：

　　经甲、乙双方友好协商并根据《中华人民共和国合同法》以及其他相关法律法规，甲、乙双方就经营 店铺一事达成协议如下：

　　第一章 经营项目概述

　　第一条 经营场所，本协议所指经营场所位于：云南省寻甸县_X街第X号商铺与第X号商铺(以下简称“店铺”)。

　　第二条 经营项目，本协议所指经营项目为：穿戴品包括但不限于衣服、裤子、套装、饰品等(以下简称“货物”)的批发或零售。

　　第二章 合作方式

　　第三条 由甲乙双方共同出资￥ 元(大写： )作为经营成本，其中甲方出资￥ 元(大写： )占经营成本的50%，乙方出资￥ 元(大写：)占经营成本的50%。

　　第四条 甲方负责在大、中型批发市场挑选购买货物并将货物发送至店铺，在发送至店铺之前，货物的破损、遗失及其他损耗由甲方承担。

　　第五条乙方负责店铺的经营及管理(包括但不限于人员管理及货物管理等)，收到甲方所进货物之后，乙方应当及时开箱验货，(一)发现货物破损、遗失及其他损耗的，应当及时通知甲方进行更换或补齐;

　　(二)如未出现货物破损、遗失及其他损耗的，在确认货物完整签收后，对货物在经营期间出现的破损、遗失及其他损耗承担风险。

　　第六条 成本分担

　　本协议所指成本为：

　　(一)店铺工作人员工资，工作人员由甲方指派，即指派 ，女，身份证号码： ，住址： ，联系方式：，工资为：￥_.00元/月，工资计入经营成本由甲乙双方按每方50%进行分担;

　　(二)甲方定期(即/次)到所经营店铺进行协助经营管理及进行调货、换货、退货等工作，经甲、乙双方明确，甲方每次来回的路费、油费、差旅费用等按￥0元/次进行计算，费用由甲乙双方按每方50%进行分担，如遇临时调整或紧急处理店铺事务多次往返的费用由双方另行协商处理;

　　(三)由于所经营店铺涉及两个店面，由甲乙双方分别与第三方(即房东)签订租赁协议，租赁所涉及的相关费用(包括但不限于房屋租赁费用、水电费、物管费等)由甲乙双方按每方50%进行分担;

　　(四)装修店面所产生的费用，该笔费用为店面经营的必要支出，已与第三方完成结算，根据结算单据，具体的结算金额为：￥ 元(大写：)，该费用由甲乙双方按每方50%进行分担;

　　(五)甲乙双方明确：经营店铺将产生税费，税费应当按照国家相关法律法规、政策之规定并根据实际经营金额为依据进行结算，该笔费用由甲乙双方按每方50%进行分担;

　　(六)货物成本作为本协议主要经营成本由甲乙双方按照每方50%进行分担;

　　(七)其他应当用于店铺经营的费用，经双方书面结算并共同签字确认后，均按照甲乙双方每方50%进行分担。

　　第三章 合作期间

　　第七条 甲、乙双方明确合作期间为三年，即_年 月 日至_年 月 日。

　　第四章 利润分配

　　第八条 本协议所指利润为：

　　(一)在扣除本协议第二章第六条中所明确之经营成本后所得的净利润;

　　(二)甲方明确承诺乙方：由其向乙方所提供之货物，每件货物的毛利润为5元/件或5元/套或5元/样，该利润为固定毛利润，不应市场价格变动而变动，再扣除前款经营成本后所剩净利润为双方的.可分利润;

　　(三)甲、乙双方明确：净利润产生后，按照每方50%进行分成;

　　(四)利润分配周期为： 。

　　第五章 结算

　　第九条 甲乙双方的结算周期为：，每次结算均应当以书面方式进行并由甲乙双方共同签字确认，资金统一由甲方进行管理，甲方在管理结算资金时应当明确：该结算资金作为店铺经营资金专款专用，如在管理过程中出现资金遗失、缺失等情况，由甲方承担违约责任，如对店铺经营造成损失的，应当承担损失。

　　第六章 甲、乙双方的权利与义务

　　第十条 甲方的权利与义务

　　(一)甲方有权对店铺的工作人员进行更换、调整，但应以书面形式通知乙方，经乙方书面确认后方可进行更换、调整;

　　(二)甲方有权查阅经营账目、账本并与乙方核对，乙方应当积极配合;

　　(三)甲方有权对结算资金进行管理但不得擅自使用支配，并应当根据本协议第九条中关于结算资金的规定承担相应责任。

　　第十一条 乙方的权利与义务

　　(一)乙方有权利管理由甲方指派的工作人员，包括但不限于奖惩措施、日常工作指导、绩效考核等，如工作人员不称职需要解雇、辞退的应当征得甲方同意，如在管理过程中工作人员严重损害店铺利益导致严重后果的，乙方有权利暂停使用该工作人员，待甲方到店铺共同决定工作人员去留问题;

　　(二)由于甲方作为资金管理方，乙方有权利要求甲方按照协议之规定根据结算单据进行利润分配，否则即视为甲方违约;

　　(三)乙方应当审慎管理及经营店铺，由于乙方的失职造成店铺损失的，应当承担违约责任及承担相应损失;

　　(四)乙方在遇到店铺经营重大问题的情形时(如增加店面、工作人员工资变动、店铺整体装修等)，应当及时通知甲方共同处理，如未经甲方同意而单方面处理的，应当承担违约责任，造成损失的应承担损失。

　　第七章 违约责任

　　第十二条甲乙双方应严格按照本协议之规定履行相关义务，如任意一方不履行本协议或者严重阻碍本协议履行的，则应向守约方承担违约责任并支付违约金，违约金为双方共同出资总金额的%，即￥元(大写： )，如因任意一方个人行为而导致店铺经营受损的，应当按照实际损失承担赔偿责任。

　　第八章 争议解决

　　第十三条 甲乙双方应当按照本协议严格履行，如遇争议应当友好协商解决，如协商不成，则应向店铺所在地有管辖权的法院提起诉讼解决争议。

　　第九章 其他

　　第十四条本协议壹式两份，甲乙双方各执壹份，经双方签字盖章后生效，具有同等法律效力。另，店铺装修结算清单复印件、两份店铺租赁合同复印件、甲乙双方身份证复印件作为本协议附件附后是本协议不可分割的部分。

　　甲方(公章)：_________ 乙方(公章)：_________

　　法定代表人(签字)：_________ 法定代表人(签字)：_________

　　_________年____月____日 _________年____月____日

合伙承包合同5

　　转让方：_____________________________(下称“甲方”)

　　地址：_______________________________

　　法定代表人：_________________________

　　职务：_______________________________

　　受让方：_____________________________(下称“乙方”)

　　地址：_______________________________

　　法定代表人：_________________________

　　职务：_______________________________

　　鉴于：

　　年_____月_____日，_________法院作出_____________中法执字第_____号《民事裁定书》，将_________(建筑面积共计_________*方米)裁定给甲方;

　　甲方拟将取得的上述在建工程转让给乙方。

　　甲、乙双方因在建工程转让事宜，经协商一致，签署本协议，共同遵守执行。

　　第一条 标的物

　　甲方转让给乙方的标的物为：

　　位于_________________(建筑面积共计_________*方米)。上述标的物以下统称“房产”。

　　第二条 价款及支付

　　一、价款

　　甲方转让房产总价格为人民币_________元。

　　二、支付

　　本协议自生效之日起30个工作日内支付总价款的_________%，计人民币_________元;

　　下列条件全部满足之日起90个工作日内支付总价款的_________%，计人民币_________元：

　　甲方已依据《民事裁定书》将房产权属证书办至甲方名下;

　　甲方与乙方/乙方指定的民事主体正式签署《商品房购销合同》，将房产转让给乙方/乙方指定的民事主体;

　　本市房地产交易中心受理房产过户申请。

　　房产权属证书办至乙方/乙方指定的民事主体名下之日起30个工作日内支付总价款的_________%，计人民币_________元。

　　第三条 税费

　　甲方依据《民事裁定书》办理房产权属证书所需税费由甲方负担;

　　甲方将房产转让给乙方/乙方指定的.民事主体所需税费按照法律规定由甲方与乙方/乙方指定的民事主体各自负担。

　　第四条 双方义务

　　一、甲方义务。房产权属证书及过户手续由甲方负责办理，具体如下：

　　甲方于本协议生效之日起5个工作日内依据《民事裁定书》开始办理房产权属证书;

　　甲方依据《民事裁定书》取得房产权属证书之日起5个工作日内完成下列事项：

　　与乙方/乙方指定的民事主体签署《商品房购销合同》;

　　开具售房发票;

　　向本市房地产交易中心提交房产过户申请及相关资料。

　　二、乙方义务

　　如期支付房产转让款;

　　协助办理房产权属证书。

　　第五条 协议变更与解除

　　一、修改本协议须经双方协商一致并签署书面补充协议：

　　二、出现下列情形之一，甲方有权解除协议：

　　乙方逾期付款超过120个工作日;

　　乙方未能协助甲方办理房产证书。

　　三、出现下列情形之一，乙方有权解除协议：

　　甲方未于本协议规定期限将房产权属证书及办至甲方名下;

　　甲方未于本协议规定期限将房产权属证书及办至乙方/乙方指定的民事主体名下;

　　甲方对房产的权益存在瑕疵，包括但不限于：不具有所有权、行使权利受到限制、无法取得房产权属证书、无法将房产权属证书办至乙方/乙方指定的民事主体名下

　　未经乙方书面同意，甲方将房产抵押/转让/赠与/投资/抵债给乙方/乙方指定的民事主体之外的人。

　　四、解除协议书面通知到达相对方之日起，本协议即告解除。

　　五、本协议解除之日起5个工作日内，甲方将已收取的房产转让款退还乙方。

　　六、本协议的解除不影响违约方承担违约责任。

　　第六条 违约责任

　　任何一方违反本协议规定，须赔偿相对方因此遭受的损失。

　　第七条 合同的变更

　　当事人如需要修改合同条款或者合同未尽事宜，须经双方协商一致，签订补充协定，补充协定与本合同具有同等效力。

　　第八条 协议附件

　　本协议附件包括但不限于：

　　第九条 不可抗力

　　任何一方因有不可抗力致使全部或部分不能履行本协议或迟延履行本协议，应自不可抗力事件发生之日起三日内，将事件情况以书面形式通知另一方，并自事件发生之日起三十日内，向另一方提交导致其全部或部分不能履行或迟延履行的证明。

　　第十条 争议的解决

　　本协议各方当事人对本协议有关条款的解释或履行发生争议时，应通过友好协商的方式予以解决。如果经协商未达成书面协议，则任何一方当事人均有权向有管辖权的人民法院提起诉讼。

　　第十一条 权利的保留

　　任何一方没有行使其权利或没有就对方的违约行为采取任何行动，不应被视为对权利的放弃或对追究违约责任的放弃。任何一方放弃针对对方的任何权利或放弃追究对方的任何责任，不应视为放弃对对方任何其他权利或任何其他责任的追究。所有放弃应书面做出。

　　第十二条 后继立法

　　除法律本身有明确规定外，后继立法(本协议生效后的立法)或法律变更对本协议不应构成影响。各方应根据后继立法或法律变更，经协商一致对本协议进行修改或补充，但应采取书面形式。

　　第十三条 通知

　　本协议要求或允许的通知或通讯，不论以何种方式传递均自被通知一方实际收到时生效。

　　前款中的“实际收到”是指通知或通讯内容到达被通讯人(在本协议中列明的住所)的法定地址或住所或指定的通讯地址范围。

　　一方变更通知或通讯地址，应自变更之日起三日内，将变更后的地址通知另一方，否则变更方应对此造成的一切后果承担法律责任

　　第十四条 协议的解释

　　本协议各条款的标题仅为方便而设，不影响标题所属条款的意思。

　　第十五条 生效条件

　　本协议自各方的法定代表人或其授权代理人在本协议上签字并加盖公章之日起生效。

　　第十六条 其他

　　本协议一式_________份，具有相同法律效力。各方当事人各执_________份，其他用于履行相关法律手续。

　　甲方(盖章)：_________

　　乙方(盖章)：_________

　　代表人(签字)：_______

　　代表人(签字)：_______

　　_________年____月____日

　　_________年____月____日

　　签订地点：_____________

　　签订地点：_____________

合伙承包合同6

　　甲方：__________

　　乙方：__________

　　为适应经济发展，加快农村基础设施建设，要致富先修路和发展农村经济，使农民增收致富，实现村村通公路。龙市镇崇佛村__社因修建乡村公路需经过三块碑村__社、__社。本着村民“一事一议”制度，公开、公*、公正的原则，经崇佛村村委会、三块碑村村委会以及甲乙双方群众共同协商，决定协议如下：

　　一、从三块碑村三队至十二队，十二队黄发树门前至崇佛村一社李家湾____门前砖房子大坝子止，修建一条路基6米宽的毛基公路。

　　二、占用三块碑十二社土地采用1:2的`置换方式置换土地，共占用三块碑村十二社______田土面积共计____亩，崇佛村一社用____耕种的方田与其置换。

　　三、崇佛一社付三块碑村十二社合伙费____元。

　　四、如崇佛一社以外的村社要搭建公路须经双方协商同意后方可修建。

　　五、如崇佛一社有重车拉东西把三块碑村公路损坏应由崇佛__社处理维修。

　　甲方： 乙方：

　　甲方代表(签字)：乙方代表(签字)：

　　鉴证方：______________鉴证方：______________

　　____年 ___月___日____年 ___月___日

合伙承包合同7

　　合伙人：

　　联系方式：

　　住址：

　　合伙人：

　　联系方式：

　　住址：

　　合伙人：

　　联系方式：

　　住址：

　　第一条合伙宗旨

　　诚信，互助，多赢。

　　第二条合伙经营项目和范围

　　1、经营项目：__________________________________________。

　　2、经营范围：__________________________________________。

　　第三条合伙期限

　　合伙期限为________年，自____年____月____日起，至____年____月____日止。

　　第四条出资额、方式、期限

　　1、合伙人____________（姓名）以人民币方式出资，计人民币__________元。占总比______%。

　　2、合伙人____________（姓名）以人民币方式出资，计人民币__________元。占总比______%。

　　3、合伙人____________（姓名）以人民币方式出资，计人民币__________元。占总比______%。

　　4、各合伙人的出资，于______年______月______日以前交齐。逾期不交或未交齐的，应对未交金额数计付银行利息并赔偿由此造成的损失。

　　5、本合伙出资共计人民币______元。由合伙负责人建立单独财务账号，合伙期间各合伙人的出资仍为共有财产，不得随意请求分割。合伙终止后，按终止时结余的资产转换成现金，再按比例予以返还。

　　第五条盈余分配与债务承担

　　1、盈余分配：以财务净利润为依据，按投资比例分配。

　　2、债务承担：合伙债务先由合伙财产偿还，合伙财产不足清偿时，以各合伙人的投资比例承担债务或通过合伙人会议决议按其投资比例追加投资。

　　第六条入伙、退伙、出资的转让

　　1、入伙：

　　（1）需承认本合同。

　　（2）需经全体合伙人同意。

　　（3）执行合同规定的权利义务。

　　2、退伙：

　　（1）需有正当理由方可退伙。

　　（2）不得在合伙不利时退伙。

　　（3）退伙需提前______个月告知其它合伙人并经全体合伙人同意。

　　（4）退伙后以退伙时的财产状况进行结算。

　　（5）该股权的结算方式为：如该股权的实际出资额高于该股权的评估价的，则以该股权的评估价受让；如该股权的实际出资额低于该股权的评估价的.，则以该股权的实际出资额受让。不论何种方式出资，均以现金结算。

　　（6）未经合伙人同意而自行退伙给合伙造成损失的，应进行赔偿。

　　3、出资的转让：允许合伙人转让自己的出资。转让时合伙人有优先受让权，如转让给合伙人以外的第三人，对第三人应按入伙对待，否则以退伙对待转让人。

　　第七条合伙负责人及其它合伙人的权利

　　1、为合伙负责人。负责人享有其岗位薪资__________元，其权限是：

　　（1）对外开展业务，订立合同。

　　（2）对合伙事业进行日常管理。

　　（3）出售合伙的产品（货物）、购进常用货物。

　　（4）支付合伙债务。

　　（5）委任其他合作伙伴的岗位责权利。

　　2、其它合伙人的权利：

　　（1）负责人允许情况下参与合伙事业的管理。

　　（2）每月听取合伙负责人开展业务情况的报告。

　　（3）定期检查合伙账目及经营情况。

　　（4）共同决定合伙重大事项。

　　（5）每天微信传送告知各合伙人日营业额。

　　第八条禁止行为

　　1、未经全体合伙人同意，禁止任何合伙人私自以合伙名义进行业务活动。如其业务获得利益归合伙，造成损失按实际损失赔偿。

　　2、禁止合伙人经营与合伙竞争的业务。

　　第九条合伙营业的继续

　　1、在退伙的情况下，其余合伙人有权继续以原企业名称继续经营原企业业务，也可以选择、吸收新的合伙人入伙经营。

　　2、在合伙人死亡或被宣告死亡的情况下，依死亡合伙人的继承人的选择，既可以退继承人应继承的财产份额，继续经营；也可依照合伙协议的约定或者经全体合伙人同意，接纳继承人为新的合伙人继续经营。

　　第十条合伙的终止和清算

　　1、合伙因下列情形解散：

　　（1）合伙期限届满。

　　（2）全体合伙人同意终止合伙关系。

　　（3）已不具备法定合伙人数。

　　（4）合伙事务完成或不能完成。

　　（5）被依法撤销。

　　（6）出现法律、行政法规规定的合伙企业解散的其他原因。

　　2、合伙的清算：

　　（1）合伙解散后应当进行清算，并通知债权人。

　　（2）清算人由全体合伙人担任或经全体合伙人过半数同意，自合伙企业解散后15日内指定合伙人或委托第三人，担任清算人。15日内未确定清算人的，合伙人或者其他利害关系人可以申请人民法院指定清算人。

　　（3）合伙财产在支付清算费用后，按下列顺序清偿：合伙所欠招用的职工工资和劳动保险费用、合伙所欠税款、合伙的债务、返还合伙人的出资。

　　（４）清算时合伙有亏损，合伙财产不足清偿的部分，各合伙人应承担无限连带清偿责任，依本协议第五条的办法办理。

　　第十一条违约责任

　　1、合伙人未经其他合伙人一致同意而转让其财产份额的，如果其他合伙人不愿接纳受让，可按退伙处理，退火人应赔偿其他合伙人因此而造成的损失。

　　2、合伙人私自以其在合伙企业中的财产份额出资的，其行为无效，或者作为退伙处理；由此给其他合伙人造成损失的，承担赔偿责任。

　　3、合伙人严重违反本协议或因重大过失或违反《合伙企业法》而导致合伙企业解散的，应当对其他合伙人承担赔偿责任。

　　第十二条争议解决方式

　　凡因本协议或与本协议有关的一切争议，合伙人之间应共同协商，如协商不成，提交________人民法院仲裁委员会仲裁，或依法向人民法院起诉。

　　第十三条其他

　　1、经协商一致，合伙人可以修改本协议或对未尽事宜进行补充；补充、修改内容与本协议相冲突的，以补充、修改后的内容为准。

　　2、本合同一式_____份，合伙人各执_____份，送登记机关存档_____份。

　　3、本合同经全体合伙人签名、盖章后生效。

　　合伙人（签章）：

　　签订日期：_____年_____月_____日

　　签订地点：

　　合伙人（签章）：

　　签订日期：_____年_____月_____日

　　签订地点：

合伙承包合同8

　　发包人：_________(全称)

　　地址：_________

　　法定代表人：_________

　　委派现场代表：_________联系电话：_________

　　承包人：_________(全称)

　　地址：_________

　　法定代表人：_________

　　项目经理：_________联系电话：_________

　　总工程师：_________

　　质量负责人：_________

　　监理人：_________(全称)

　　地址：_________

　　总监理工程师：_________联系电话：_________

　　监理工程师：_________

　　发包人拟修建_________工程，接受了承包人的投标，双方根据《中华人民共和国合同法》及有关法律法规的规定，遵循自愿、*等、公*和诚实信用的原则，经协商一致，订立本合同。

　　一、工程概况

　　工程名称：_________

　　工程地点：_________

　　可研文件名称、文号：_________。

　　初设文件名称、文号：_________。

　　工程规模：_________;建设任务：_________。

　　工程概算审批总投资_________万元;资金来源：_________。

　　二、工程承包范围及合同工程量

　　工程承包范围：_________(包括永久工程、临时工程名称;其中渠系或堤防工程，必须标注起止里程桩号)。

　　主要合同工程量：_________(以招投标文件为准)。

　　三、合同价款

　　合同价款承包方式：_________(详见合同附件3)。

　　合同总价人民币(大写)：_________万元(人民币小写_________万元)。其中：永久工程_________万元;临时工程_________万元;安全措施费_________万元;技术措施费_________万元(详见合同附件2)。

　　四、合同工期及进度

　　开工日期：_________，竣工日期：_________。

　　合同工期总日历天数：_________天。

　　为满足本工程总工期的要求，承包人承诺采取一切有效措施，使本合同以下关键项目进度满足控制性工期要求。

　　关键项目控制性工期表

　　承包人在保证工程质量的前提下，发包人要求按合同规定的完工日期提前完工，按监理人核实的提前天数，发包人可向承包人支付提前完工奖金，提前完工奖励金计算方法：_________。

　　五、双方的义务和责任

　　发包人的义务和责任

　　发包人应遵守与本合同有关的法律、法规和规章，并应承担相应的责任。

　　发包人负责在主体工程开工前按有关规定办理水利工程开工许可手续，并委托监理人于_________年_________月_________日前向承包人发布开工通知。否则，承担工程延误责任。

　　发包人应在开工通知发出前安排监理人进入工地开展监理工作，并在开工通知发布前将监理任命及发包人相关人员职权、联络方式通知承包人。

　　发包人主要人员的职权表

　　发包人应按合同约定的用地范围和期限，办清或协调征地移民责任单位办清施工用地范围内的征地移民，按时向承包人提供施工用地。否则，承担工期延误责任。提供的用地范围为：_________;期限：_________。

　　发包人应按合同规定，完成由发包人承担的施工准备工程，并按合同规定的期限提供承包人使用。否则，承担工期延误责任。

　　提供承包人使用的工程为：_________;期限：_________。

　　发包人应按招投标文件中《技术条款》的有关规定，委托监理人向承包人提供现场测量基准点、基准线和水准点及其书面资料。

　　发包人应向承包人提供已有的与本合同工程有关的水文和地质勘探资料，但只对资料的真实性负责，不对承包人使用上述资料所作的分析、判断和推论负责。

　　发包人应委托监理人在合同规定的期限内向承包人提供应由发包人负责提供的图纸。

　　发包人负责提供的图纸和期限

　　发包人应按合同约定按时支付合同价款。

　　发包人应按国家有关规定负责统一管理本工程的文明施工、治安保卫、施工作业安全以及消防、防汛和抗灾等工作。发包人对文明施工的统一管理和协调工作不免除承包人应负的责任。

　　发包人应按环境保护的法律、法规和规章的有关规定统一筹划本工程的环境保护工作，负责审查承包人所采取的环境保护措施，并监督其实施。

　　发包人应协调处理施工场地周围地下管线、临*建筑物、构筑物、古树名木的保护工作，并承担有关费用;协助承包人办理爆破、安全以及特种行业许可手续。

　　发包人应按合同规定负责办理由发包人投保的保险。发包人负责办理的保险有：。

　　发包人应按现行水利水电工程验收规定，组织或主持有关验收工作。

　　其它责任：_________。

　　承包人的义务和责任

　　承包人应遵守与本合同工程有关的法律、法规和规章，并承担相应的责任。

　　承包人根据招标文件的约定按时向发包人提交履约担保证件或现金。本合同履约担保金额为人民币(大写)_________万元。履约担保证件在保修责任终止前有效，并在有效期结束后14天内退还给承包人;履约保证金在工程验收合格后14天内返还承包人。

　　承包人应在接到开工通知后_________日内，按投标文件及时向工地调遣或雇佣人员和调配施工设备、材料进入工地，按施工总进度要求完成施工准备工作。若承包人未按合同要求按时调遣人员、设备、材料，或擅自变更投标文件中承诺的项目经理或总工程师，应承担相应违约责任。

　　承包人向工地调遣或雇佣主要人员

　　承包人按有关规定负责办理由承包人投保的保险。

　　承包人应按国家有关规定文明施工，避免施工对公众利益的损害，保证工程施工和人员的安全。

　　承包人应遵守环境保护的法律、法规和规章，按有关规定采取必要措施保护工地及其附*的环境，免受因其施工引起的污染、噪声和其它因素所造成的环境破坏和人员伤害及财产损失，避免施工对公众利益的损害。

　　承包人应严格按施工图纸和本合同招投标文件中《技术条款》规定的质量要求完成各项工作。

　　承包人应按监理人的指示为其他人在本工地或附*实施与本工程有关的其它各项工作提供必要的条件。

　　承包人应在工程通过完工验收后天内完成工地清理并撤退其人员、施工设备和剩余材料。

　　其它责任：_________。

　　六、监理人的职责

　　监理人应履行合同规定的职责。

　　监理人可以行使合同规定的和合同中隐含的权力，若发包人要求监理人在行使某种权力前必须得到发包人批准，则应在合同或补充协议中予以规定，否则监理人行使这种权力应视为已得到发包人的事先批准。

　　监理人负责工程的进度控制、质量控制、投资控制;负责设计变更审核和合同管理;协调建设各方关系;工程分包、工期调整、设计变更等，监理人在作出决定前，应得到发包人的批准;属重大设计变更的，应按行政审批部门批准的设计变更进行控制。

　　总监理工程师是监理人驻工地履行监理职责的全权负责人。总监理工程师应全面负责发包人委托的监理工作。组织施工组织设计审查，签发施工图纸、监理文件，组织工程质量检查评定与分部工程验收、隐蔽工程验收，审签工程进度结算资料。

　　监理工程师在总监授权范围内开展监理工作。

　　监理人的指示应盖有监理人授权的现场机构公章和总监或其授权监理人员签名。

　　七、质量

　　承包人应在工地设置专门的质量检查机构，配备专职的质量检查人员，建立完善的质量检查制度。承包人在接到开工通知后天内，向监理人提交工程质量检查计划和措施报告报送监理人审批。

　　承包人应严格按招投标文件中《技术条款》的规定和监理人的指示，认真履行质量检查职责，详细作好质量检查记录，编写质量检查报表，每个月向监理人提交质量自检报告。

　　监理人有权对全部工程的所有部位及其任何一项工艺、材料和工程设备进行检查和检验，承包人应为监理人的质量检查和检验提供一切方便。监理人的检查和检验不免除承包人按合同规定应负的责任。

　　承包人负责采购的材料和工程设备，应由承包人会同监理人进行检验和交货验收，验收时应同时查验材质证明和产品合格证书。承包人还应按招投标文件中《技术条款》的规定进行材料的抽样检验和工程设备的检验测试，并将检验结果提交监理人，其所需费用由承包人承担。

　　发包人负责采购的材料和工程设备，应由发包人和承包人在合同规定的交货地点共同进行交货验收，并由发包人正式移交给承包人。在验收时，承包人应按监理人指示进行材料的抽样检验和工程设备的检验测试，并将检验结果提交监理人，其所需费用由承包人承担，若抽检不合格时，由发包人承担。发包人负责采购的工程设备安装后，若发现工程设备存在缺陷时，应由监理人与承包人共同查找原因，如属设备制造不良引起缺陷应由发包人负责;如属承包人运输和保管不慎或安装不良引起的损坏应由承包人负责。

　　承包人应在工地建立自己的试验室，开展施工检测工作，施工检测方案在工程开工前_________日内报市水利工程质量监督机构审核后实施。施工检测所需费用由承包人承担。承包人无条件和能力建立现场试验室，承包人应委托有水利工程质量检测资质和资格的检测单位承担现场材料和现场工艺试验等施工检测工作，签订施工检测合同。施工检测所需费用由承包人承担，检测费在工程开工后_________个月内，由发包人在支付给承包人的月进度付款中扣除，按检测合同规定支付给检测单位。隐蔽工程和工程的隐蔽部位必须按相关规定经监理人验收合格后，承包人才能进行覆盖。承包人私自将隐蔽部位覆盖，监理人有权指示承包人采用钻孔探测以至揭开进行检验，由此增加的费用和工期延误责任由承包人承担。

　　工程使用的一切材料和工程设备均应满足招投标文件中《技术条款》和施工图纸规定的品级、质量标准和技术特性。监理人有权禁止使用不合格的材料和工程设备，可以随时发出指示要求承包人立即采取措施进行补救，直到彻底清除工程的不合格部位以及不合格的材料和工程设备，由此增加的费用和工期延误责任由承包人承担。若承包人无故拖延或拒绝执行监理人的上述指示，则发包人有权委托其他承包人执行该项指示，由此增加的费用和利润以及工期延误责任，由承包人承担。

　　八、安全

　　发包人应负责与当地部门协商，建立现场治安管理机构，统一管理全工地的治安保卫事宜，负责履行本工程的治安保卫职责。

　　发包人应按《水利工程建设安全生产管理规定》(水利部令第26号)，认真履行本工程的安全管理职责，负责统一管理本工程的`施工作业安全以及消防、防汛和抗灾等工作，组织编制保证安全生产的措施方案和抢险预案，与承包人等参建各方签订安全管理目标责任书，在工程开工15日内报有管辖权的水行政主管部门备案。

　　监理人应按有关法律、法规和规章及本合同的有关规定，检查、监督施工安全工作的实施，审查施工组织设计中的安全技术措施或专项施工方案是否符合工程建设强制性标准，对本工程建设安全生产承担监理责任。

　　承包人对本工程的安全施工负责。承包人应认真采取施工安全措施，确保工程和由其管辖的人员、材料、设施和设备的安全，防止工地附*建筑物和居民的生命财产遭受损害。

　　承包人必须依法取得安全生产许可证(安全生产许可证编号为_________)，并按要求设置安全管理机构，配备专职安全人员_________名。

　　承包人单列的施工安全措施费经监理人批准后，专款用于施工安全防护用具及设施的采购、更新，安全施工措施的落实以及安全生产条件的改善，不得挪作他用。

　　对本工程发生的重大、特大及特别重大安全事故，发包人和承包人应按《重庆市水利行业重大特大及特别重大安全事故现场处置程序(试行)》的相关规定进行处置。

　　发包人和承包人应为执行本合同所各自雇用的全部人员承担工伤事故责任，并按各自的责任进行赔偿。

　　九、工程计量与结算

　　计量

　　本合同的计量单位，均采用国家法定的计量单位。

　　计量方法应按本合同招投标文件中《技术条款》的有关规定执行。

　　本合同《工程量清单》中所列的工程量是合同的估算工程量，结算的工程量应是承包人实际完成的并按有关计量规定计量的工程量。

　　工程量的计量必须经发包人、承包人、监理人三方代表签字认可。

　　支付

　　工程预付款

　　(1)工程预付款总金额为合同价格的_________%，分两次支付给承包人。第一次支付预付款总额的_________%，第二次支付金额为该预付款总额的_________%。

　　(2)第一次预付款应在本合同签署后_________天内，并在承包人向发包人提交了经发包人认可的预付款保函后支付;第二次预付款需待承包人主要设备进入工地后，其估算价值已达到本次预付款金额时，由承包人提出书面申请，经监理人核实后出具付款证书提交给发包人，发包人收到监理人出具的付款证书后的_________天内支付给承包人。

　　(3)工程预付款由发包人从月进度付款中扣回。在合同累计完成金额达到合同价格的_________%时开始扣款，直至合同累计完成金额达到合同价格的_________%时全部扣清。在每次进度付款时，累计扣回的金额按下列公式计算：_________。

　　合同附件

　　中标通知书

　　投标报价书

　　招标文件

　　技术条款

　　图纸

　　已标价的工程量清单

　　《廉政合同》

　　其它材料

　　发包人：(公章)_________承包人(公章)：_________

　　法定代表人：(签名)_________法定代表人：(签名)_________

　　现场代表：(签名)_________项目经理：(签名)_________

　　地址：_________地址：_________

　　邮政编码：_________邮政编码：_________

　　电话：_________电话：_________

　　传真：_________传真：_________

　　开户银行：_________开户银行：_________

　　帐号：_________帐号：_________

　　_________年____月____日_________年____月____日

　　签订地点：_________签订地点：_________

合伙承包合同9

　　合伙人：

　　___(以下简称甲方)，居住地：___身份证号码：___

　　___(以下简称乙方)，居住地：___身份证号码：___

　　甲、乙双方经*等协商，就合伙承包河南焦作南水北调工程事宜，达成如下一致，供各方信守。

　　一、合伙宗旨

　　在合法合理的前提下，搞好工程建设，进而实现各方利润最大化。

　　二、合伙经营项目和范围

　　合伙项目以福建___公司中标合同确认的项目内容及范围为准;

　　甲、乙双方合伙承包的项目，对外以福建___公司名义出现。

　　三、合伙期限

　　合伙期限至合伙施工的项目完工，各方结算完毕为止。

　　四、出资额、方式及比例

　　甲方以现金出资，出资额为人民币 万元。该款为起动项目的前期费用，占全部出资比例 %。

　　乙方以设备出资(含当地协调社会关系)，占 %。

　　五、盈余分配与债务承担

　　盈余分配，以出资为依据，按比例分配;

　　合伙如产生债务，先由合伙财产偿还;合伙财产不足清偿时，以各合伙人的出资为依据，按比例承担。

　　六、退伙

　　合伙期间，一方退伙将严重影响合伙项目建设进行的，不得退伙;

　　退伙需经对方同意，方可实行;

　　未经合伙人同意而自行退伙给合伙造成损失的，应进行赔偿。

　　七、权利与义务

　　甲方为合伙期间的财务负责人，合伙项目的一切财务收入、支出均需经甲方同意方可支出与进帐;同时，甲方参与合伙项目的日常管理;

　　乙方负责项目的工程管理、设备维护及当地社会关系的协调，并参与日常管理;

　　甲、乙双方共同决定合伙重大事项。

　　八、禁止行为

　　未经全体合伙人同意，禁止任何合伙人私自以合伙名义进行业务活动;

　　禁止合伙人在合伙不利时退伙。

　　九、合伙期满

　　合伙期满，双方按合伙协议进行结算，盈亏均按比例承担、分配。

　　十、纠纷解决

　　若双方有纠纷则协商解决，签订的补充协议与此协议具有同样法律效力。若协商不成，则___所在地法院解决

　　第一条合伙宗旨：___________________________________________________

　　第二条合伙名称 、主要经营地：______________________________________

　　第三条合伙经营项目和范围：_________________________________________

　　第四条合伙期限，自_________年_________月_________日起，至_________年_________月_________日止，共_________年。

　　第五条出资金额、 方式、期限

　　(一)合伙人_________(姓名)以_________方式出资，计人民币_________元;______________(其他合伙人同上顺序列出)

　　(二)各合伙人的出资，于_________年_________月_________日以前交齐。

　　(三)本合伙出资共计人民币_________元。合伙期间各合伙人的出资为共有财产，不得随意请求分割。合伙终止后，各合伙人的出资仍为个人所有，届时予以返还。

　　第六条盈余分配与债务承担

　　合伙各方共同经营、共同劳动，共担风险，共负盈亏。

　　(特别提示：盈余分配与债务承担可以约定按各合伙人各自投资或者*均分配。未约定分担比例的，由各合伙人按投资分担。任何一方对外偿还后，另一方应当按比例在10日内向对方清偿自己应负担的部分。)

　　(一)盈余分配：以_________________为依据，按比例分配。

　　(二)债务承担：合伙债务先以合伙财产偿还，合伙财产不足清偿时，以_________________为依据，按比例承担。

　　第七条入伙、退伙、出资的转让

　　(一)入伙

　　新合伙人入伙，必须经全体合伙人同意;

　　承认并签署本合伙协议;

　　除入伙协议另有约定外，入伙的新合伙人与原合伙人享有同等权利，承担同等责任。入伙的新合伙人对入伙前合伙企业的债务承担连带责任。

　　(二)退伙

　　自愿退伙。合伙的经营期限内，有下列情形之一时，合伙人可以退伙：

　　a合伙协议约定的退伙事由出现;

　　b经全体合伙人同意退伙;

　　c发生合伙人难以继续参加合伙企业的事由。

　　合伙协议未约定合伙企业的经营期限的，合伙人在不给合伙企业事务执行造成不利影响的情况下，可以退伙，但应当提前30日通知其他合伙人。合伙人擅自退伙给合伙造成损失的，应当赔偿损失。

　　当然退伙。合伙人有下列情形之一的，当然退伙：

　　a死亡或者被依法宣告死亡;

　　b被依法宣告为无民事行为能力人;

　　c个人丧失偿债能力;

　　d被人民法院强执行在合伙企业中的.全部财产份额。

　　以上情形的退伙以实际发生之日为退伙生效日。

　　除名退伙。合伙人有下列情形之一的，经其他合伙人一致同意，可以决议将其除名：

　　a未履行出资义务;

　　b因故意或重大过失给合伙企业造成损失;

　　c执行合伙企业事务时有不正当行为;

　　d合伙协议约定的其他事由。

　　对合伙人的除名决议应当书面通知被除名人。被除名人自接到除名通知之日起，除名生效，被除名人退伙。除名人对除名决议有异议的，可以在接到除名通知之日起30日内，向人民法院起诉。

　　合伙人退伙后，其他合伙人与该退伙人按退伙时的合伙企业的财产状况进行结算。

　　(三)出资的转让。

　　允许合伙人转让其在合伙中的全部或部分财产份额。

　　在同等条件下，合伙人有优先受让权。

　　如向合伙人以外的第三人转让，第三人应按入伙对待，否则以退伙对待转让人。合伙人以外的第三人受让合伙企业财产份额的，经修改合伙协议即成为合伙企业的合伙人。

　　第八条合伙负责人及合伙事务执行

　　全体合伙人共同执行合伙企业事务。(适用于规模小的合伙企业。)

　　合伙协议约定或全体合伙人决定，委托_________为合伙负责人，其权限为：

　　对外开展业务，订立合同;

　　对合伙事业进行日常管理;

　　出售合伙的产品(货物)、购进常用货物;

　　支付合伙债务;

　　第九条合伙人的权利和义务

　　(一)合伙人的权利：

　　合伙事务的经营权、决定权和监督权，合伙的经营活动由合伙人共同决定，无论出资多少，每个人都有表决权;

　　合伙人享有合伙利益的分配权;

　　合伙人分配合伙利益应以出资额比例或者按合同的约定进行，合伙经营积累的财产归合伙人共有;

　　合伙人有退伙的权利。

　　(二)合伙人的义务：

　　按照合伙协议的约定维护合伙财产的统一;

　　分担合伙的经营损失的债务;

　　为合伙债务承担连带责任。

　　第十条禁止行为

　　未经全体合伙人同意，禁止任何合伙人私自以合伙名义进行业务活动;如其业务获得利益归合伙，造成的损失按实际损失进行赔偿。

　　禁止合伙人参与经营与本合伙竞争的业务;

　　除合伙协议另有约定或者经全体合伙人同意外，合伙人不得同本合伙进行交易。

　　合伙人不得从事损害本合伙企业利益的活动。

　　第十一条合伙营业的继续

　　(一)在退伙的情况下，其余合伙人有权继续以原企业名称继续经营原企业业务，也可以选择、吸收新的合伙人入伙经营。

　　(二)在合伙人死亡或被宣告死亡的情况下，依死亡合伙人的继承人的选择，既可以退继承人应继承的财产份额，继续经营;也可依照合伙协议的约定或者经全体合伙人同意，接纳继承人为新的合伙人继续经营。

　　第十二条合伙的终止和清算

　　(一)合伙因下列情形解散：

　　合伙期限届满;

　　全体合伙人同意终止合伙关系;

　　已不具备法定合伙人数;

　　合伙事务完成或不能完成;

　　被依法撤销;

　　出现法律、行政法规规定的合伙企业解散的其他原因。

　　(二)合伙的清算：

　　合伙解散后应当进行清算，并通知债权人。

　　清算人由全体合伙人担任或经全体合伙人过半数同意，自合伙企业解散后15日内指定_________合伙人或委托第三人，担任清算人。15日内未确定清算人的，合伙人或者其他利害关系人可以申请人民法院指定清算人。

　　合伙财产在支付清算费用后，按下列顺序清偿：合伙所欠招用的职工工资和劳动保险费用;合伙所欠税款;合伙的债务;返还合伙人的出资。

　　清偿后如有剩余，则按本协议第六条第一款的办法进行分配。

　　清算时合伙有亏损，合伙财产不足清偿的部分，依本协议第六条第二款的办法办理。各合伙人应承担无限连带清偿责任，合伙人由于承担连带责任，所清偿数额超过其应当承担的数额时，有权向其他合伙人追偿。

　　第十三条违约责任

　　合伙人未按期缴纳或未缴足出资的，应当赔偿由此给 其他合伙人造成的损失;如果逾期_____年仍未缴足出资，按退伙处理。

　　合伙人未经其他合伙人一致同意而转让其财产份额的，如果他合伙人不愿接纳受让人为新的合伙人，可按退伙处理，转让人应赔偿其他合伙人因此而造成的损失。

　　合伙人私自以其在合伙企业中的财产份额出质的，其行为无效，或者作为退伙处理;由此给其他合伙人造成损失的，承担赔偿责任。

　　合伙人严重违反本协议、或因重大过失或违反《合伙企业法》而导致合伙企业解散的，应当对其他合伙人承担赔偿责任。

　　合伙人违反第九条规定，应按合伙实际损失赔偿劝阻不听者可由全体合伙人决定除名。

　　第十四条合同争议解决方式

　　凡因本协议或与本协议有关的一切争议，合伙人之间共同协商，如协商不成，提交_________仲裁委员会仲裁，或在各方商定的其它城市。仲裁裁决是终局的，对各方均有约束力。

　　第十五条其他

　　(一)经协商一致，合伙人可以修改本协议或对未尽事宜进行补充;补充、修改内容与本协议相冲突的，以补充、修改后的内容为准。

　　(二)入伙合同是本协议的组成部分。

　　(三)本合同一式_________份，合伙人各执一份，送登记机关存档一份。

　　(四)本合同经全体合伙人签名、盖章后生效。

　　合伙人(签章)：_________

　　_________年_____月_____日

　　签订地点：________

工程合伙承包合同(5)份（扩展2）

——工程承包合伙合同实用5份

　　工程承包合伙合同 1

　　(以下简称甲方)：_________________

　　(以下简称乙方)：_________________

　　甲、乙双方经*等协商,就合伙承包_________________工程事宜,达成如下一致,供各方信守。

　　一、合伙宗旨

　　在合法合理的前提下,搞好工程建设,进而实现各方利润最大化。

　　二、合伙经营项目和范围

　　合伙项目以__________公司中标合同确认的项目内容及范围为准;

　　甲、乙双方合伙承包的项目,对外以__________公司名义出现。

　　三、合伙期限

　　合伙期限至合伙施工的项目完工,各方结算完毕为止。

　　四、出资额、方式及比例

　　1.甲方以现金出资,出资额为人民币__________万元。该款为起动项目的前期费用,占全部出资比例_____%。

　　2.乙方以设备出资(含当地协调社会关系),占_____%。

　　五、盈余分配与债务承担

　　1.盈余分配,以出资为依据,按比例分配;

　　2.合伙如产生债务,先由合伙财产偿还;合伙财产不足清偿时,以各合伙人的出资为依据,按比例承担。

　　六、退伙

　　合伙期间,一方退伙将严重影响合伙项目建设进行的,不得退伙;

　　退伙需经对方同意,方可实行;

　　未经合伙人同意而自行退伙给合伙造成损失的,应进行赔偿。

　　七、权利与义务

　　1.甲方为合伙期间的财务负责人,合伙项目的一切财务收入、支出均需经甲方同意方可支出与进帐;同时,甲方参与合伙项目的日常管理;

　　2.乙方负责项目的工程管理、设备维护及当地社会关系的协调,并参与日常管理;

　　3.甲、乙双方共同决定合伙重大事项。

　　八、禁止行为

　　1.未经全体合伙人同意,禁止任何合伙人私自以合伙名义进行业务活动;

　　2.禁止合伙人在合伙不利时退伙。

　　九、合伙期满

　　工程承包合伙合同范本合伙期满,双方按合伙协议进行结算,盈亏均按比例承担、分配。

　　十、纠纷解决

　　合伙人之间如发生纠纷,应共同协商,本着有利于合伙事业发展的原则予以解决。如协商不成,可以诉诸法院。

　　十一、生效及补充

　　1.本协议自各方签字后生效,各方各执一份;

　　2.未尽事宜,双方另行协商,并订立补充协议。

　　合伙人：_________________

　　_____________年_____月_____日

　　工程承包合伙合同 2

　　合伙人：________________（以下简称甲方）

　　合伙人：________________（以下简称乙方）

　　甲、乙双方经*等协商，就合伙承包________________工程事宜，达成如下一致，供各方信守。

　　一、合伙宗旨

　　在合法合理的前提下，搞好工程建设，进而实现各方利润最大化。

　　二、合伙经营项目和范围

　　合伙项目以_______________公司中标合同确认的项目内容及范围为准；

　　甲、乙双方合伙承包的项目，对外以_______________公司名义出现。

　　三、合伙期限

　　合伙期限至合伙施工的`项目完工，各方结算完毕为止。

　　四、出资额、方式及比例

　　1、甲方以现金出资，出资额为人民币_______________万元。该款为起动项目的前期费用，占全部出资比例______%。

　　2、乙方以设备出资（含当地协调社会关系），占______%。

　　五、盈余分配与债务承担

　　1、盈余分配，以出资为依据，按比例分配；

　　2、合伙如产生债务，先由合伙财产偿还；合伙财产不足清偿时，以各合伙人的出资为依据，按比例承担。

　　六、退伙

　　合伙期间，一方退伙将严重影响合伙项目建设进行的，不得退伙；

　　退伙需经对方同意，方可实行；

　　未经合伙人同意而自行退伙给合伙造成损失的，应进行赔偿。

　　七、权利与义务

　　1、甲方为合伙期间的财务负责人，合伙项目的一切财务收入、支出均需经甲方同意方可支出与进帐；同时，甲方参与合伙项目房地产的日常管理；

　　2、乙方负责项目的工程管理、设备维护及当地社会关系的协调，并参与日常管理；

　　3、甲、乙双方共同决定合伙重大事项。

　　八、禁止行为

　　1、未经全体合伙人同意，禁止任何合伙人私自以合伙名义进行业务活动；

　　2、禁止合伙人在合伙不利时退伙。

　　九、合伙期满

　　工程承包合伙合同期满，双方按合伙协议进行结算，盈亏均按比例承担、分配。

　　十、纠纷解决

　　合伙人之间如发生纠纷，应共同协商，本着有利于合伙事业发展的原则予以解决。如协商不成，可以诉诸法院。

　　十一、生效及补充

　　1、本协议自各方签字后生效，各方各执一份；

　　2、未尽事宜，双方另行协商，并订立补充协议。

　　甲方：________________乙方：________________

　　______年_____月_____日______年_____月_____日

　　工程承包合伙合同 3

　　甲方：

　　乙方：

　　为确保甲方在于田县吉音矿石料有限公司石料加工、生产的质量及安全生产，经甲、乙双方*等协商，为明确双方权利义务特鉴订本合同，以共同遵守，和朋友合伙承包工程合同范本。

　　总则

　　一、甲方根据新疆和田吉音水利枢纽工程要求规格及用量制定生产计划，乙方根据甲方制定的生产计划按规格要求，保质保量完成生产加工任务。

　　二、乙方应具备石料加工生产的资质并按生产需求配备相应资质的技术人员，乙方人员组成应包括必需的安全员、质检员、爆破工程师并制定、完善安全生产制度。

　　三、乙方应根据生产计划需要配备相应的机器设备(包括但不限于爆破、碎石、分料等全套石料生产、加工设备)。所配备设备在合同期满后由乙方自行处置。

　　承揽工程概况

　　四、工程项目：碎石料石料开采加工

　　五、工程总量及规格：拟定碎石料470万立方(具体以新疆和田吉音水利枢纽工程需求量为准);规格根据新疆和田吉音水利枢纽工程需求情况由甲方制定生产计划确定。

　　六、承揽费用及支付方式：

　　加工承揽碎石料单价为 元/立方。

　　支付方式：根据用料单位新疆和田吉音水利枢纽工程向甲方付款方式结算，在甲方收取新疆和田吉音水利枢纽工程支付的料款后 日内，按乙结算的方数结合单价计算支付给乙方。

　　七、合同期限：自 年 月 日起至新疆和田吉音水利枢纽工程用料期满。

　　八、合同履约及质量保证金：为确保合同的顺利履，乙方需在签订本合同之日起五日内向甲方支付履约及质量保证金 万元。保证金在乙方根据生产需要配备全套机械设备并组织加工生产且新疆和田吉音水利枢纽工程开始用料次月月底前返还。

　　双方的权利义务

　　双方在本合同履行过程中，应严格遵守本合同约定，根据互惠互利原则行使权利并履行义务：

　　九、甲方的权利义务

　　一)根据新疆和田吉音水利枢纽工程石料需求情况及时制定加工生产计划以供乙方执行。

　　二)根据约定支付乙方加工承揽费用。

　　三)乙方在承揽过程中因管理不善，造成石料加工进度、质量、安全等严重后果，或虽未发生严重问题，但经甲方书面通知后未按甲方书面通知执行加工承揽施工的，甲方有权解除本合同，并有权要求乙方赔偿给甲方造成的经济损失，就损失金额不能达成一致意见的，乙方按不低于履约保证金金额支付。

　　四)除乙方不能按本合同约定及甲方计划完成加工任务，甲方不得与第三人再行签订加工承揽合同。

　　十、乙方的权利义务

　　一)乙方根据承揽碎石、爆破工程需要，享有设备采购、配置的权利、义务，同时享有管理人员、技术人员、生产人员的聘用选任权、所任人员的奖金利润分配权。乙方行使权利不得与国家及地方劳动用工制度相抵触。

　　二)乙方应根据甲方的生产计划及规格要求组织石料加工，如不能按期保质、保量完成加工任务，乙方应双倍支付甲方因此向用料方新疆和田吉音水利枢纽工程石料所支付的违约金、赔偿费用及因此给甲方造成的其它损失。

　　三)乙方在本合同履行期内不得以甲方、于田县吉音矿石料有限公司、

　　新疆和田吉音水利枢纽工程项目部等名义对外出具欠据，其间因乙方承揽工程所发生的债务全部由乙方承担。

　　四)乙方所聘用人员应根据需要与签订劳动或劳务用工合同，并按规定办理社会保险费用。所聘人员并应具相应具备所从事工种所需的作业资格证、照。

　　五)乙方如因无故拖欠工资或社会保险费用而发生劳动争议，甲方有权封存相当于争议金额的承揽费，以争议解决的裁定、判决、或调解协议为依据监督乙方发放。

　　六)在乙方承揽施工过程中如发现玉石，应及时向甲方通报，根据甲方要求变更开采施工方案。所开采玉石甲方按玉石的0.5%向乙方支付开采费用。

　　十一、违约责任

　　一)因甲方制定的生产计划有误造成加工承揽工程积料无法继续生产的，所造成损失由发包方承担。

　　二)如乙方未按本合同约定及甲方生产计划完成碎石开采及质量要求对甲方供料造成影响的，乙方应承担因此对甲方造成的不利影响并向甲方赔偿相当于拟定总石料量价款5%的违约金。

　　十二、合同的.生效及终止

　　本合同自双方签字且乙方向甲方支付了履约及质量保证金后生效。

　　本合同期满、或因发生不可预见因素致使合同无法履行的、或新疆和田吉音水利枢纽工程变动提前终止用料、或于田县吉音矿石料有限公司被政策性关停等情况，本合同终止，双方互不承担责任。

　　十三、本合同一式贰份，双方各执壹份。本合同未尽事宜双方可另行协商签订补充协议，补充协议自双方签订之日生效与本合同具有同等效力。

　　如因履行合同发生争议，双方应协商解决，协商不成由甲方所在地司法机关处理。

　　发包方：_____(以下简称甲方)

　　承包方：_____(以下简称乙方)

　　依照《中华人民共和国合同法》经双方协商一致，签订本合同，并严肃履行。

　　第一条工程项目

　　1.工程名称：_____

　　2.工程地点：_____

　　3.工程编号：_____

　　4.工程范围和内容：全部工程建筑面积_____*方米。

　　5.工程造价：全部工程施工图预算造价人民币___元，其中：人工费___元____(各单项工程详见工程项目一览表)

　　第二条工程期限

　　1.开竣工日期：依照国家颁布的工期定额，经双方商定，本合同工程开竣工日期如下：

　　全部工程自____年__月__日开工，至____年__月__日竣工(各单项工程开、竣工日期详见工程项目一览表)。

　　2.施工前各项准备工作，双方应根据工程协议书中第三条规定，分别负责按照完成。

　　3.在施工过程中，如遇下列情况，可顺延工期。顺延期限，应由双方及时协商，签订协议，并报有关部门备案。

　　(1)由于人力不可抗拒的灾害，而被迫停工者;

　　(2)因甲方变更计划或变更施工图，而不能继续施工者;

　　(3)因甲方不能按期供图、供料、供设备或所需之材料、设备不合要求，而被迫停工不能顺利施工者。

　　第三条物资供应

　　1.全部工程所需的物资按下列第项供应方式办理。

　　(1)特殊材料、统配、部管材料及统配、部管的机电产品，均由甲方负责采购，供应至乙方指定地点。其他材料由乙方负责采购供应，合同范本《和朋友合伙承包工程合同范本》。

　　(2)统配、部管材料，由乙方负责办理申请、订货、调剂使用，特殊材料及统配、部管的机电产品，由甲方负责采购供应至乙方指定地点，其他材料均由乙方负责采购供应。

　　(3)包工不包料工程，全部材料、设备由甲方采购供应到现场或指定的加工地点。

　　(4)其他方式：________

　　2.由甲方负责供应的材料和设备的品种、规格、数量及进场期限(详见甲方供应材料、设备一览表)。

　　3.成套设备和非标准设备，由甲方负责办理申请、订货及加工，引进成立设备在交付乙方前，由甲方负责检验。甲方委托乙方总包承办设备订货及非标准设备加工，应另签订协议。

　　4.工程所需材料，如因供应部门的规格、品种或材质不能满足工程要求，必须以其他规格、品种代替或加工处理时，应事先取得原设计单位和甲方同意，并由三方签订协议后实行。由于代用或加工而发生的量差、价差及加工费，应按现行规定办理结算。

　　5.凡应附有合格证明的材料，在进场时必须由供应方负责验证;如无合格证明，必须经供应方试验合格后方准使用，其试验费用，应由供应方负担。因建设单位或设计单位对有出厂合格证明的材料要求重新试验，其试验费用，应由甲方负担。

　　6.由甲方负责供应的材料和设备，如未按时供应、或规格、质量不符要求，经双方努力仍无法解决、因此造成乙方的损失，应由甲方负担。

　　第四条工程款结算

　　1.全部工程造价的结算方式按下列第项规定办理。

　　(1)以审查后的施工图预算加增减变更预算进行结算。

　　(2)按施工图预算加包干系数确定的包干造价结算，包干范围以外的费用，另按有关规定付款。

　　(3)按标准施工图单方造价包干结算，包干范围以外的费用，另按有关规定付款。

　　(4)包工不包料工程，按预算定额规定的人工费结算。

　　(5)招标的工程，按中标的价款结算。

　　2.工程款拨付与结算办法，按现行规定办理(详见附件)。

　　第五条施工与设计变更

　　1.乙方要依据国家颁发的施工验收规范和质量检验标准以及设备要求组织施工，要全部达到合格。

　　2.要坚持按图施工，任何一方不得随意变更设计。如遇下列情况给对方造成窝工、返工，材料、构件的积压，施工力量和机构调迁等损失，应由责任方负担。

　　(1)施工中如发现设计有错误或严重不合理的地方，乙方应以书面形式通知甲方，由甲方在七天内与原设计单位商定，提出修改或变更设计文件，经甲乙双方签订协议后，方准施工。

　　(2)在施工中，如遇设计变更超出原设计标准或规模时，应在施工前，按审批程序重新报批，经审查处审核工程预算，经办，银行审查投资后，并由甲乙双方签订协议，方可施工。否则，任何一方不得强行施工。

　　(3)在施工中，如遇中途停建、缓建，甲乙双方对在建工程，应商定做到安全部位。

　　(4)在施工中，如发现甲方投资不足，不能按时拨付工程进度款，而中途停建、缓建，给乙方造成的损失，应由甲方承担。

　　3.乙方应严格执行隐蔽工程验收制度，凡隐蔽工程完成后，必须经过验收作出记录，方能继续进行下一工序的施工。隐蔽工程在隐蔽以前，乙方应当通知甲方检查。甲方没有及时检查的，乙方可以自行检查，填写隐蔽工程检查记录，并将该记录送交甲方。事后甲方对该隐蔽工程进行检查，符合质量标准的，检查费用由甲方负担;不符合质量标准的，检查费用由乙方负担。乙方没有通知甲方检查，自行隐蔽工程的，检查费用由乙方负担。

　　4.甲乙双方在施工中遇到工程生项，应按定额管理办法报批。变更工程协议所附的变更预算，应在施工前及时送经办，银行，做为结算工程款之依据。

　　第六条竣工验收、结算与保修

　　1.乙方在单项工程竣工前五日将验收日期以书面通知甲方届时验收，如甲方不能按时参加验收，须提前通知乙方取得乙方同意后，另订验收日期，但甲方须承认竣工日期，如再不按时参加验收，其所发生的管理费和各项损失均由甲方承担。并偿付给乙方按预算造价每日万分之一的逾期违约金。

　　2.竣工工程验收合格，从验收之日起三天内，乙方向甲方移交完毕，如甲方不能按期接管，致使验收后的工程发生损失，应由甲方承担。

　　3.某项工程中的单位工程，如需单独移交甲方，在移交时，双方应办理中间验收手续，作为该单位竣工工程验收之依据。

　　4.在进行竣工工程验收中，如发现工程质量不符合规定，乙方应负责无偿修理或返工，并在双方议定的措施和期限内完成。经验收合格后，再行移交。由此造成工程逾期交付的，乙方应偿付给甲方按预算造价每日万分之一的逾期违约金。

　　5.工程已基本竣工，如遇某种材料或设备双方均无法解决，致使该项工程不能全部按期竣工，经双方研究同意，可做减项竣工，并对已完工程进行竣工验收和办理移交手续。

　　6.竣工工程验收，以国家颁发的施工验收规范、质量检验标准及施工图为依据。在进行竣工验收时，乙方应在验收前十天向甲方提供以下文件：

　　(1)增减变更文件和其他洽商记录;

　　(2)隐蔽工程验收记录和中间交工验收记录;

　　(3)工程竣工后，应绘制竣工图，工程变更不大的由施工单位在原施工图上加以说明，提交建设单位存档。工程变更较大的，可以由建设单位自绘或委托设计单位、施工单位绘制竣工图。

　　7.乙方在单项工程竣工验收后，属于民用建设项目应于竣工验收后十五天内，属于工业建设项目，应于竣工验收后三十天内，将竣工结算件送交甲方进行审查。甲方应在接到竣工结算件后，民用建设十五天内，工业建设二十天内审查完毕，如到期未提出异议，由经办，银行审定拨款。

　　8.工程竣工验收后，乙方对施工的土建工程质量负责保修一年(采暖工程在第一暖期内)。在保修期内，确由施工单位责任造成的屋面漏雨、管道漏水、漏气、堵塞等质量事故，乙方应负责无偿修理(属于专业性建筑安装工程按***各有关主管部门的特殊规定办理。)

　　9.工程未经验收，甲方提前使用或擅自动用，由此而发生的质量或其他问题，由甲方承担责任。

　　第七条违约责任和仲裁

　　1.由于乙方责任未按本合同规定的日期竣工，(以竣工验收合格日期计算)每逾期一天，应偿付给甲方按预算造价万分之一的逾期违约金;属于包工不包料的，每逾期一天，应偿付给甲方按预算人工费千分之___的逾期违约金。

　　2.甲乙双方不得借故拖欠各种应付款项，如拖期不付，按银行的短期贷款利率偿付给对方逾期付款违约金。

　　3.实行合理化建议奖和提前竣工奖的，甲乙双方应根据有关政策的规定，另订协议。

　　4.建筑安装工程承包发生合同纠纷时，当事人双方应及时协商，协商不成时，任何一方均可申请各级城乡建设委员会或双方上级业务主管部门，进行调解;解决不了的，可向建筑物或者直接向人民法院起诉。

　　第八条附则

　　1.预算审查手续，由建设单位将建筑安装工程承包合同(附施工图预算)送市建设工程合同预算审查处审查。要求鉴证的，可到建筑物所在地的区、县工商行政管理局进行鉴证。

　　2.在本合同签订之前，双方签订的施工准备合同(工程协议书)，可做为本合同之附件。双方确认的往来信函、传真、电子邮件等，将作为本合同的组成部分，具有合同的效力。

　　3.招标工程，按《______市建设工程招标、投标暂行办法》签订合同。

　　4.双方商定的其他事项。

　　(1)_______

　　(2)_______

　　(3)_______

　　(4)_______

　　甲方(发包方)：____(盖章)乙方(承包方)：___(盖章)

　　工程负责人：______(盖章)工程负责人：_____(盖章)

　　单位地址：_________单位地址：_________

　　开户银行：_________开户银行：_________

　　帐号：___________帐号：___________

　　电话：___________电话：___________

　　本合同签订日期：____年__月__日

　　第九条合同附件

　　1.工程项目一览表

　　2.全部施工图纸。(合同正本有此件)

　　3.施工图预算。(合同正本及建设银行有此附件)

　　4.甲方负责供应的材料、设备一览表。

　　5.有关协议：

　　(1)_______

　　(2)_______

　　(3)_______

　　(4)_______

　　6.有关补充合同：

　　(1)_______

　　(2)_______

　　第十条合同份数及有效期限。

　　(1)本合同一式____份。甲乙双方各执正本一份，并分别报送双方业务主管部门副本一份;其余副本，由甲方送经办，银行、建筑物所在地的区、县工商行政管理局各一份备案。

　　(2)本合同自双方签订之日起生效。在全部工程竣工验收并结清尾款后失效。

　　甲方：_____乙方：________

　　代理人：____代理人：_______

　　____年__月__日 ____年__月__日

　　工程承包合伙合同 4

　　合伙人：________________（以下简称甲方）

　　合伙人：________________（以下简称乙方）

　　甲、乙双方经*等协商，就合伙承包________________工程事宜，达成如下一致，供各方信守。

　　一、合伙宗旨

　　在合法合理的前提下，搞好工程建设，进而实现各方利润最大化。

　　二、合伙经营项目和范围

　　合伙项目以_______________公司中标合同确认的项目内容及范围为准；

　　甲、乙双方合伙承包的项目，对外以_______________公司名义出现。

　　三、合伙期限

　　合伙期限至合伙施工的项目完工，各方结算完毕为止。

　　四、出资额、方式及比例

　　1、甲方以现金出资，出资额为人民币_______________万元。该款为起动项目的前期费用，占全部出资比例______%。

　　2、乙方以设备出资（含当地协调社会关系），占______%。

　　五、盈余分配与债务承担

　　1、盈余分配，以出资为依据，按比例分配；

　　2、合伙如产生债务，先由合伙财产偿还；合伙财产不足清偿时，以各合伙人的出资为依据，按比例承担。

　　六、退伙

　　合伙期间，一方退伙将严重影响合伙项目建设进行的，不得退伙；

　　退伙需经对方同意，方可实行；

　　未经合伙人同意而自行退伙给合伙造成损失的，应进行赔偿。

　　七、权利与义务

　　1、甲方为合伙期间的财务负责人，合伙项目的一切财务收入、支出均需经甲方同意方可支出与进帐；同时，甲方参与合伙项目房地产的日常管理；

　　2、乙方负责项目的`工程管理、设备维护及当地社会关系的协调，并参与日常管理；

　　3、甲、乙双方共同决定合伙重大事项。

　　八、禁止行为

　　1、未经全体合伙人同意，禁止任何合伙人私自以合伙名义进行业务活动；

　　2、禁止合伙人在合伙不利时退伙。

　　九、合伙期满

　　工程承包合伙合同期满，双方按合伙协议进行结算，盈亏均按比例承担、分配。

　　十、纠纷解决

　　合伙人之间如发生纠纷，应共同协商，本着有利于合伙事业发展的原则予以解决。如协商不成，可以诉诸法院。

　　十一、生效及补充

　　1、本协议自各方签字后生效，各方各执一份；

　　2、未尽事宜，双方另行协商，并订立补充协议。

　　甲方：________________乙方：________________

　　______年_____月_____日______年_____月_____日

　　工程承包合伙合同 5

　　合伙人： 证号： 电话： 合伙人： 证号： 电话：根据《中华人民共和国合同法》和相关法律规定，本着长期合作，共同发展，互惠互利的原则，全体合伙人经*等协商，就合伙承包

　　一、合伙宗旨：

　　在合法合理的前提下，搞好工程建设，进而实现各方利润最大化，共享收益，共担风险。

　　二、合伙经营项目和范围

　　合伙项目以 公司中标合同确认的建设项目内容和范围为准。

　　三、合伙期限：

　　合伙期限至合伙施工的项目完工，各方结算完毕为止。

　　四、出资方式及比例：

　　建筑成本费用以及与工程有关的合伙人均认可的其他费用由合伙人*均出资(即每合伙人承担20%费用)现出资元，大写人民币现出资元，大写人民币

　　五、盈余分配及债务承担：

　　1、盈余分配：盈余以各方均20%分配(如违约出资，按实际出资比例进盈余分配)。

　　2、合伙如产生债务，先由合伙财产偿还，合伙财产不足清偿时，以各合伙人的约定的出资为依据，按比例承担。

　　六、退伙：

　　合伙期间原则上不得退伙;如遇到特殊原因确需退伙的，应经各方协商同意;

　　七、项目日常管理

　　1、某某某聘请总工程师，负责工程的技术工作;

　　2、每月三十日为双方商定的结账日，由双方和会计共同下账，所有的支出均需双方签字后方能下账。

　　3、重大支出和重大合伙事项应由双方事先共同决定，双方电话决定的应在最*的下账日补签书面协议。

　　八、成本费的核算范围

　　建筑成本核算的范围包括：工程介绍费、建筑工程资质挂靠费、税金、施工劳务费、施工机械费、项目部管理人员工资、施工不电费、临时办公设备和用房租赁费、安全维护设施费。预结算费、执行费、材料费及与工程有关的合伙人均认可的其他费用。

　　九、合伙期满：

　　合伙期满，各方按合伙协议进行结算，盈、亏均按比例进行分配、承担;一方分配的应收款其他方有协助收回的义务。

　　十、合伙人行为禁止条款：

　　1、禁止合伙人在同一开发区与其他人合伙。

　　2、禁止合伙人在合伙不利时退伙。

　　3、禁止合伙人在合伙期间实施损害合伙人利益的行为。

　　十一、违约责任：

　　1、未经合伙人同意而擅自退伙，给合伙造成损失的应进行赔偿造成的损失无法计算的，按承接工程总价的15%计算损失。

　　2、合伙人一方违反本协议其它约定，给对方造成损失的，应承担赔偿责任。

　　十二、其他：

　　1、合伙人之间如发生纠纷，应共同协商，本着有利于合伙事业发展的原则予以解决。如协商不成由合同履行地人民法院管辖处理。

　　2、合同在履行过程中如需变更和修改合同，必须经过全体合伙人同意并作出书面修改意见，其他修改无效。

　　3、本合同未尽事宜，合伙人各方可共同协商签订补充合同，补充合同与本合同具有同等法律效力。

　　十三、本合同自合伙人签字之日起生效，合同一式两份，各伙人各执一份。

　　合伙人： 年 月 日

　　合伙人： 年 月 日

工程合伙承包合同(5)份（扩展3）

——合伙建筑承包合同实用5份

　　合伙建筑承包合同 1

　　甲方：_________

　　乙方：_________

　　甲方将_________工程的施工任务交给乙方，代表公司处理并承担质量、进度、安全等技术及经济责任，经双方讨论认可，达成如下协议：

　　一、工程名称：_________

　　二、工程地点：_________

　　三、甲方责任：

　　1、甲方负责办理施工项目各种手续。

　　2、负责乙方施工的各种机械设备。

　　3、帮助解决工程上的疑难问题。

　　4、督促乙方搞好安全。

　　5、帮助乙方办理竣工验收的各种施工手续。

　　四、乙方责任：

　　1、完成业主与建设方签订的施工合同。

　　2、负责工程上的人事、质量、安全及税收。

　　3、负责工地上的资金支配权。

　　4、负责工地上的机械设备管理与维修。

　　五、核算：本公司各工地单独核算、亏盈自负，建设方所付工程款甲方不能私自动用。工地所发生的费用由承包人负责。

　　六、资金与帐务管理各工地上交总价款的配合费_________％，属公司行政管理人员的工资费用。

　　七、缴款时间：各工地不管建设方欠款多少，必须分两次收完，主体实付一半，初验前必须付清。

　　八、工程验收：乙方必须注意工程质量、安全，作到百年大计，质量第一的原则，服从甲方行政管理，接受甲方对质量、安全的监督检查。

　　九、资料：乙方房屋竣工后，必须交一套完整的竣工资料及备案证由公司保管。

　　十、本协议一式四份，双方各2份。

　　甲方（签章）：_________

　　乙方（签章）：_________

　　________年____月____日

　　________年____月____日

　　合伙建筑承包合同 2

　　转让方：_____________________________(下称“甲方”)

　　地址：_______________________________

　　法定代表人：_________________________

　　职务：_______________________________

　　受让方：_____________________________(下称“乙方”)

　　地址：_______________________________

　　法定代表人：_________________________

　　职务：_______________________________

　　鉴于：

　　年_____月_____日，_________法院作出_____________中法执字第_____号《民事裁定书》，将_________(建筑面积共计_________*方米)裁定给甲方;

　　甲方拟将取得的上述在建工程转让给乙方。

　　甲、乙双方因在建工程转让事宜，经协商一致，签署本协议，共同遵守执行。

　　第一条 标的物

　　甲方转让给乙方的标的物为：

　　位于_________________(建筑面积共计_________*方米)。上述标的物以下统称“房产”。

　　第二条 价款及支付

　　一、价款

　　甲方转让房产总价格为人民币_________元。

　　二、支付

　　本协议自生效之日起30个工作日内支付总价款的_________%，计人民币_________元;

　　下列条件全部满足之日起90个工作日内支付总价款的_________%，计人民币_________元：

　　甲方已依据《民事裁定书》将房产权属证书办至甲方名下;

　　甲方与乙方/乙方指定的民事主体正式签署《商品房购销合同》，将房产转让给乙方/乙方指定的民事主体;

　　本市房地产交易中心受理房产过户申请。

　　房产权属证书办至乙方/乙方指定的民事主体名下之日起30个工作日内支付总价款的_________%，计人民币_________元。

　　第三条 税费

　　甲方依据《民事裁定书》办理房产权属证书所需税费由甲方负担;

　　甲方将房产转让给乙方/乙方指定的民事主体所需税费按照法律规定由甲方与乙方/乙方指定的民事主体各自负担。

　　第四条 双方义务

　　一、甲方义务。房产权属证书及过户手续由甲方负责办理，具体如下：

　　甲方于本协议生效之日起5个工作日内依据《民事裁定书》开始办理房产权属证书;

　　甲方依据《民事裁定书》取得房产权属证书之日起5个工作日内完成下列事项：

　　与乙方/乙方指定的民事主体签署《商品房购销合同》;

　　开具售房发票;

　　向本市房地产交易中心提交房产过户申请及相关资料。

　　二、乙方义务

　　如期支付房产转让款;

　　协助办理房产权属证书。

　　第五条 协议变更与解除

　　一、修改本协议须经双方协商一致并签署书面补充协议：

　　二、出现下列情形之一，甲方有权解除协议：

　　乙方逾期付款超过120个工作日;

　　乙方未能协助甲方办理房产证书。

　　三、出现下列情形之一，乙方有权解除协议：

　　甲方未于本协议规定期限将房产权属证书及办至甲方名下;

　　甲方未于本协议规定期限将房产权属证书及办至乙方/乙方指定的民事主体名下;

　　甲方对房产的权益存在瑕疵，包括但不限于：不具有所有权、行使权利受到限制、无法取得房产权属证书、无法将房产权属证书办至乙方/乙方指定的民事主体名下

　　未经乙方书面同意，甲方将房产抵押/转让/赠与/投资/抵债给乙方/乙方指定的民事主体之外的人。

　　四、解除协议书面通知到达相对方之日起，本协议即告解除。

　　五、本协议解除之日起5个工作日内，甲方将已收取的房产转让款退还乙方。

　　六、本协议的解除不影响违约方承担违约责任。

　　第六条 违约责任

　　任何一方违反本协议规定，须赔偿相对方因此遭受的损失。

　　第七条 合同的变更

　　当事人如需要修改合同条款或者合同未尽事宜，须经双方协商一致，签订补充协定，补充协定与本合同具有同等效力。

　　第八条 协议附件

　　本协议附件包括但不限于：

　　第九条 不可抗力

　　任何一方因有不可抗力致使全部或部分不能履行本协议或迟延履行本协议，应自不可抗力事件发生之日起三日内，将事件情况以书面形式通知另一方，并自事件发生之日起三十日内，向另一方提交导致其全部或部分不能履行或迟延履行的证明。

　　第十条 争议的解决

　　本协议各方当事人对本协议有关条款的解释或履行发生争议时，应通过友好协商的方式予以解决。如果经协商未达成书面协议，则任何一方当事人均有权向有管辖权的人民法院提起诉讼。

　　第十一条 权利的保留

　　任何一方没有行使其权利或没有就对方的违约行为采取任何行动，不应被视为对权利的放弃或对追究违约责任的放弃。任何一方放弃针对对方的任何权利或放弃追究对方的任何责任，不应视为放弃对对方任何其他权利或任何其他责任的追究。所有放弃应书面做出。

　　第十二条 后继立法

　　除法律本身有明确规定外，后继立法(本协议生效后的立法)或法律变更对本协议不应构成影响。各方应根据后继立法或法律变更，经协商一致对本协议进行修改或补充，但应采取书面形式。

　　第十三条 通知

　　本协议要求或允许的通知或通讯，不论以何种方式传递均自被通知一方实际收到时生效。

　　前款中的“实际收到”是指通知或通讯内容到达被通讯人(在本协议中列明的住所)的法定地址或住所或指定的通讯地址范围。

　　一方变更通知或通讯地址，应自变更之日起三日内，将变更后的地址通知另一方，否则变更方应对此造成的一切后果承担法律责任

　　第十四条 协议的解释

　　本协议各条款的标题仅为方便而设，不影响标题所属条款的意思。

　　第十五条 生效条件

　　本协议自各方的法定代表人或其授权代理人在本协议上签字并加盖公章之日起生效。

　　第十六条 其他

　　本协议一式_________份，具有相同法律效力。各方当事人各执_________份，其他用于履行相关法律手续。

　　甲方(盖章)：_________

　　乙方(盖章)：_________

　　代表人(签字)：_______

　　代表人(签字)：_______

　　_________年____月____日

　　_________年____月____日

　　签订地点：_____________

　　签订地点：_____________

　　合伙建筑承包合同 3

　　房主人：___(简称甲方)

　　承包负责人：___(简称乙方)

　　甲方位于_________县______区修建私人房一座，现将建设楼房的主体工程包给乙方负责施工，为确保工程质量按时完工，分清双方责任，经双方协议商量同意，特签订如下协议：

　　1、承包方式：工程采取包工不包料形式，甲方建房所用的钢材、水泥、砂石料、铁钉、铁线、绑绳等不能再回收的材料均由甲方提供，乙方施工所用的各种机械设备，如搅拌机、搅浆机、卷扬机、振动设备、模板、顶木、搭架木料、铁铲、手推车等施工工具由乙方负责。

　　2、工程内容：从±0.00以上连续完成甲方要求的主体框架结构，室内的抹灰，楼房高度以及前面部份式样，按城建设计图纸施工，室内按甲方设计要求建筑，包括厨房、卫生间布置制板。

　　3、工程质量：施工中要按规定进行，质量要求墙面*直，砖头缝满浆，梁柱要求垂直*整，强度够，钢筋两头弯角、筋一律弯够135角。

　　4、双方责任：施工过程中，如果甲方指导失误造成的一切损失，由甲方自理并赔偿乙方劳动损失，如乙方在施工过程中自己失误或安模支撑不牢造成塌落和扭曲被迫返工的由乙方赔偿所有材料损失，工程结算时从工程款扣除。

　　5、结算付款方式：工程结算按国家规定标准的实际建筑面积计算，甲方按每*方米建筑面积元计结算给乙方，全部工程结束验收合格后，全部结算付完工钱

6、安全施工：乙方施工队伍的技术素质必须讲究，要安全文明施工，按规范施工，如在施工过程中出现质量事故、人身安全事故等均由乙方负责。

　　7、施工期：施工期间，要求在个月内完成主体全部承包工程。

　　8、本协议如有不尽事宜，双方共同协商解决或按合同法处理。

　　9、本协议一式两份，甲方、乙方各执一份，双方签字生效。工程结束验收合格，结清工程款后自行终止。

　　甲方签字：___

　　乙方签字：___

　　___年___月___日

　　___年___月___日

　　合伙建筑承包合同 4

　　甲方：________________________

　　乙方：________________________

　　为确保甲方在于田县吉音矿石料有限公司石料加工、生产的质量及安全生产，经甲、乙双方*等协商，为明确双方权利义务特鉴订本合同，以共同遵守。

　　总则

　　一、甲方根据新疆和田吉音水利枢纽工程要求规格及用量制定生产计划，乙方根据甲方制定的生产计划按规格要求，保质保量完成生产加工任务。

　　二、乙方应具备石料加工生产的资质并按生产需求配备相应资质的技术人员，乙方人员组成应包括必需的安全员、质检员、爆破工程师并制定、完善安全生产制度。

　　三、乙方应根据生产计划需要配备相应的机器设备(包括但不限于爆破、碎石、分料等全套石料生产、加工设备)。所配备设备在合同期满后由乙方自行处置。

　　承揽工程概况

　　四、工程项目：碎石料石料开采加工。

　　五、工程总量及规格：拟定碎石料470万立方(具体以新疆和田吉音水利枢纽工程需求量为准);规格根据新疆和田吉音水利枢纽工程需求情况由甲方制定生产计划确定。

　　六、承揽费用及支付方式：

　　加工承揽碎石料单价为________________________元/立方。

　　支付方式：根据用料单位新疆和田吉音水利枢纽工程向甲方付款方式结算，在甲方收取新疆和田吉音水利枢纽工程支付的料款后日内，按乙结算的方数结合单价计算支付给乙方。

　　七、合同期限：自_______年___月____日起至新疆和田吉音水利枢纽工程用料期满。

　　八、合同履约及质量保证金：为确保合同的顺利履，乙方需在签订本合同之日起五日内向甲方支付履约及质量保证金万元。保证金在乙方根据生产需要配备全套机械设备并组织加工生产且新疆和田吉音水利枢纽工程开始用料次月月底前返还。

　　双方的权利义务

　　双方在本合同履行过程中，应严格遵守本合同约定，根据互惠互利原则行使权利并履行义务：

　　九、甲方的权利义务

　　一)根据新疆和田吉音水利枢纽工程石料需求情况及时制定加工生产计划以供乙方执行。

　　二)根据约定支付乙方加工承揽费用。

　　三)乙方在承揽过程中因管理不善，造成石料加工进度、质量、安全等严重后果，或虽未发生严重问题，但经甲方书面通知后未按甲方书面通知执行加工承揽施工的，甲方有权解除本合同，并有权要求乙方赔偿给甲方造成的经济损失，就损失金额不能达成一致意见的，乙方按不低于履约保证金金额支付。

　　四)除乙方不能按本合同约定及甲方计划完成加工任务，甲方不得与第三人再行签订加工承揽合同。

　　十、乙方的权利义务

　　一)乙方根据承揽碎石、爆破工程需要，享有设备采购、配置的权利、义务，同时享有管理人员、技术人员、生产人员的聘用选任权、所任人员的奖金利润分配权。乙方行使权利不得与国家及地方劳动用工制度相抵触。

　　二)乙方应根据甲方的生产计划及规格要求组织石料加工，如不能按期保质、保量完成加工任务，乙方应双倍支付甲方因此向用料方新疆和田吉音水利枢纽工程石料所支付的违约金、赔偿费用及因此给甲方造成的其它损失。

　　三)乙方在本合同履行期内不得以甲方、于田县吉音矿石料有限公司、

　　新疆和田吉音水利枢纽工程项目部等名义对外出具欠据，其间因乙方承揽工程所发生的债务全部由乙方承担。

　　四)乙方所聘用人员应根据需要与签订劳动或劳务用工合同，并按规定办理社会保险费用。所聘人员并应具相应具备所从事工种所需的作业资格证、照。

　　五)乙方如因无故拖欠工资或社会保险费用而发生劳动争议，甲方有权封存相当于争议金额的承揽费，以争议解决的裁定、判决、或调解协议为依据监督乙方发放。

　　六)在乙方承揽施工过程中如发现玉石，应及时向甲方通报，根据甲方要求变更开采施工方案。所开采玉石甲方按玉石的0.5%向乙方支付开采费用。

　　十一、违约责任

　　一)因甲方制定的生产计划有误造成加工承揽工程积料无法继续生产的，所造成损失由发包方承担。

　　二)如乙方未按本合同约定及甲方生产计划完成碎石开采及质量要求对甲方供料造成影响的，乙方应承担因此对甲方造成的不利影响并向甲方赔偿相当于拟定总石料量价款5%的违约金。

　　十二、合同的生效及终止

　　本合同自双方签字且乙方向甲方支付了履约及质量保证金后生效。

　　本合同期满、或因发生不可预见因素致使合同无法履行的、或新疆和田吉音水利枢纽工程变动提前终止用料、或于田县吉音矿石料有限公司被政策性关停等情况，本合同终止，双方互不承担责任。

　　十三、本合同一式贰份，双方各执壹份。本合同未尽事宜双方可另行协商签订补充协议，补充协议自双方签订之日生效与本合同具有同等效力。

　　如因履行合同发生争议，双方应协商解决，协商不成由甲方所在地司法机关处理。

　　甲方（签字）：________________________

　　乙方（签字）：________________________

　　_______年___月____日

　　合作方代表：___（以下简称甲方）

　　合作方代表：___（以下简称乙方）

　　根据相关法律，法规之规定，甲乙双方经过友好协商，在互相遵守和互惠互利的基础上，为维护合作人的合法权益，顺利开展合作事务达成如下协议，望双方共同遵守。

　　一、工程概况：___

　　二、工程地点：___

　　三、工程内容：___

　　四、权利和义务：___

　　甲方负责的内容：

　　1、甲方负责承包工程的所有施工材料，施工前期费用（包括全部工程垫资费用由甲方负责）

　　2.甲方按照设计图要求进行建设施工，主要内容详见主包合同。

　　乙方负责的内容，乙方负责甲方的管理工作，以及施工中与**及相关部门协调工作。

　　五、质量及工期

　　本工程质量为合格工程，竣工交付日期___年___月____日。

　　六、工程价格及付款方式

　　1、总工程路段为___/公里。

　　2、价格：本工程路段单价为___万元/公里，总工程路段总长___/公里，总价为___万元。

　　3、付款方式、利润比例的分配

　　1.工程委托合同签订之日首付合同履约金为万元，进场7天内付清交通局合同履约金100万元，其中：付给乙方前期费用万元，除交通局合同履约金100万元外，所付乙方金额从乙方的合作所得利润中抵扣。

　　2.双方利润分配标准

　　（1）甲方全额投资全部工程，利润分配在主合同工程总造价下浮%

　　（2）乙方协助在工程中的管理工作，协调有关工程事务，利润分配在主合同工程总造价的%。

　　3.第二期付款按发包方进度付款比例方式进行付款给乙方，以后付款方式每按进度滚动式付给乙方，余款待总工程完工后一周内一次性付清。

　　七、违约责任：

　　（一）因甲方施工质量达不到技术要求，给发包方或乙方造成的损失由甲方全权承担。

　　（二）甲方工程完工后不能按合同付清乙方工程款须承担乙方余款按每天1%滞纳金直至付清为止。

　　（三）本合同发生争议时双方协商解决，协议不成由工程所在地人民法院裁决。

　　（四）工程完工甲方付清工程款后，因甲方原因未付清民工工资给乙方带来损失由甲方负全部责任。

　　（五）本合同一式二份，双方各执一份，自签订之日起生效。

　　甲方盖章：___

　　乙方盖章：___

　　___年___月____日

　　合伙建筑承包合同 5

　　甲方：________________________

　　乙方：________________________

　　为确保甲方在于田县吉音矿石料有限公司石料加工、生产的质量及安全生产，经甲、乙双方*等协商，为明确双方权利义务特鉴订本合同，以共同遵守。

　　总则

　　一、甲方根据新疆和田吉音水利枢纽工程要求规格及用量制定生产计划，乙方根据甲方制定的生产计划按规格要求，保质保量完成生产加工任务。

　　二、乙方应具备石料加工生产的资质并按生产需求配备相应资质的技术人员，乙方人员组成应包括必需的安全员、质检员、爆破工程师并制定、完善安全生产制度。

　　三、乙方应根据生产计划需要配备相应的机器设备(包括但不限于爆破、碎石、分料等全套石料生产、加工设备)。所配备设备在合同期满后由乙方自行处置。

　　承揽工程概况

　　四、工程项目：碎石料石料开采加工。

　　五、工程总量及规格：拟定碎石料470万立方(具体以新疆和田吉音水利枢纽工程需求量为准);规格根据新疆和田吉音水利枢纽工程需求情况由甲方制定生产计划确定。

　　六、承揽费用及支付方式：

　　加工承揽碎石料单价为________________________元/立方。

　　支付方式：根据用料单位新疆和田吉音水利枢纽工程向甲方付款方式结算，在甲方收取新疆和田吉音水利枢纽工程支付的料款后日内，按乙结算的方数结合单价计算支付给乙方。

　　七、合同期限：自_______年___月____日起至新疆和田吉音水利枢纽工程用料期满。

　　八、合同履约及质量保证金：为确保合同的顺利履，乙方需在签订本合同之日起五日内向甲方支付履约及质量保证金万元。保证金在乙方根据生产需要配备全套机械设备并组织加工生产且新疆和田吉音水利枢纽工程开始用料次月月底前返还。

　　双方的权利义务

　　双方在本合同履行过程中，应严格遵守本合同约定，根据互惠互利原则行使权利并履行义务：

　　九、甲方的权利义务

　　一)根据新疆和田吉音水利枢纽工程石料需求情况及时制定加工生产计划以供乙方执行。

　　二)根据约定支付乙方加工承揽费用。

　　三)乙方在承揽过程中因管理不善，造成石料加工进度、质量、安全等严重后果，或虽未发生严重问题，但经甲方书面通知后未按甲方书面通知执行加工承揽施工的，甲方有权解除本合同，并有权要求乙方赔偿给甲方造成的经济损失，就损失金额不能达成一致意见的，乙方按不低于履约保证金金额支付。

　　四)除乙方不能按本合同约定及甲方计划完成加工任务，甲方不得与第三人再行签订加工承揽合同。

　　十、乙方的权利义务

　　一)乙方根据承揽碎石、爆破工程需要，享有设备采购、配置的权利、义务，同时享有管理人员、技术人员、生产人员的聘用选任权、所任人员的奖金利润分配权。乙方行使权利不得与国家及地方劳动用工制度相抵触。

　　二)乙方应根据甲方的生产计划及规格要求组织石料加工，如不能按期保质、保量完成加工任务，乙方应双倍支付甲方因此向用料方新疆和田吉音水利枢纽工程石料所支付的违约金、赔偿费用及因此给甲方造成的其它损失。

　　三)乙方在本合同履行期内不得以甲方、于田县吉音矿石料有限公司、

　　新疆和田吉音水利枢纽工程项目部等名义对外出具欠据，其间因乙方承揽工程所发生的债务全部由乙方承担。

　　四)乙方所聘用人员应根据需要与签订劳动或劳务用工合同，并按规定办理社会保险费用。所聘人员并应具相应具备所从事工种所需的作业资格证、照。

　　五)乙方如因无故拖欠工资或社会保险费用而发生劳动争议，甲方有权封存相当于争议金额的承揽费，以争议解决的裁定、判决、或调解协议为依据监督乙方发放。

　　六)在乙方承揽施工过程中如发现玉石，应及时向甲方通报，根据甲方要求变更开采施工方案。所开采玉石甲方按玉石的0.5%向乙方支付开采费用。

　　十一、违约责任

　　一)因甲方制定的生产计划有误造成加工承揽工程积料无法继续生产的，所造成损失由发包方承担。

　　二)如乙方未按本合同约定及甲方生产计划完成碎石开采及质量要求对甲方供料造成影响的，乙方应承担因此对甲方造成的不利影响并向甲方赔偿相当于拟定总石料量价款5%的违约金。

　　十二、合同的生效及终止

　　本合同自双方签字且乙方向甲方支付了履约及质量保证金后生效。

　　本合同期满、或因发生不可预见因素致使合同无法履行的、或新疆和田吉音水利枢纽工程变动提前终止用料、或于田县吉音矿石料有限公司被政策性关停等情况，本合同终止，双方互不承担责任。

　　十三、本合同一式贰份，双方各执壹份。本合同未尽事宜双方可另行协商签订补充协议，补充协议自双方签订之日生效与本合同具有同等效力。

　　如因履行合同发生争议，双方应协商解决，协商不成由甲方所在地司法机关处理。

　　甲方（签字）：________________________

　　乙方（签字）：________________________

　　_______年___月____日

　　合作方代表：___（以下简称甲方）

　　合作方代表：___（以下简称乙方）

　　根据相关法律，法规之规定，甲乙双方经过友好协商，在互相遵守和互惠互利的基础上，为维护合作人的合法权益，顺利开展合作事务达成如下协议，望双方共同遵守。

　　一、工程概况：___

　　二、工程地点：___

　　三、工程内容：___

　　四、权利和义务：___

　　甲方负责的内容：

　　1、甲方负责承包工程的所有施工材料，施工前期费用（包括全部工程垫资费用由甲方负责）

　　2.甲方按照设计图要求进行建设施工，主要内容详见主包合同。

　　乙方负责的内容，乙方负责甲方的管理工作，以及施工中与**及相关部门协调工作。

　　五、质量及工期

　　本工程质量为合格工程，竣工交付日期___年___月____日。

　　六、工程价格及付款方式

　　1、总工程路段为___/公里。

　　2、价格：本工程路段单价为___万元/公里，总工程路段总长___/公里，总价为___万元。

　　3、付款方式、利润比例的分配

　　1.工程委托合同签订之日首付合同履约金为万元，进场7天内付清交通局合同履约金100万元，其中：付给乙方前期费用万元，除交通局合同履约金100万元外，所付乙方金额从乙方的合作所得利润中抵扣。

　　2.双方利润分配标准

　　（1）甲方全额投资全部工程，利润分配在主合同工程总造价下浮%

　　（2）乙方协助在工程中的管理工作，协调有关工程事务，利润分配在主合同工程总造价的'%。

　　3.第二期付款按发包方进度付款比例方式进行付款给乙方，以后付款方式每按进度滚动式付给乙方，余款待总工程完工后一周内一次性付清。

　　七、违约责任：

　　（一）因甲方施工质量达不到技术要求，给发包方或乙方造成的损失由甲方全权承担。

　　（二）甲方工程完工后不能按合同付清乙方工程款须承担乙方余款按每天1%滞纳金直至付清为止。

　　（三）本合同发生争议时双方协商解决，协议不成由工程所在地人民法院裁决。

　　（四）工程完工甲方付清工程款后，因甲方原因未付清民工工资给乙方带来损失由甲方负全部责任。

　　（五）本合同一式二份，双方各执一份，自签订之日起生效。

　　甲方盖章：___

　　乙方盖章：___

　　___年___月____日

工程合伙承包合同(5)份（扩展4）

——工程承包合同菁选

2023年工程承包合同

　　在当今不断发展的世界，越来越多事情需要用到合同，它可以保护民事法律关系。拟定合同的注意事项有许多，你确定会写吗？下面是小编帮大家整理的2023年工程承包合同，希望能够帮助到大家。

2023年工程承包合同1

　　发包方(甲方)：________________

　　承包方(乙方)：________________

　　双方依照《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及其他有关法律、行政法规，遵照*等、自愿、公*和诚实信用的原则，签订本合同。

　　第一条 工程概况

　　(一)工程名称：________________

　　(二)工程地点：________________

　　(三)工程内容：________________

　　第二条 承包范围：

　　按照甲方提供的施工图纸内容进行施工。

　　具体包括：

　　工程竣工验收备案完成后，____天内办理结算。

　　第三条 承包方式：________________

　　第四条 工程造价(应含纳税费)：________________

　　第四条 履约保证金：________________

　　第五条 工期

　　1、开工日期：20__年___月___日(以实际开工时间为准)。

　　2、竣工日期：20__年___月___日。

　　3、合同工期总日历天数天。

　　第六条 工程质量标准：

　　第七条 安全生产文明施工与环境保护

　　1、环境保护

　　2、安全生产文明施工

　　第八条 材料设备供应(细化)

　　(一)甲方负责采购的材料：________________

　　(二)乙方负责采购的材料：________________

　　(三)材料采购方对材料承担的责任：________________

　　第九条 工程款支付和结算

　　(一)甲方将工程款划入乙方账户：________________

　　(二)工程价款支付方式：________________

　　第十条 工程结算：

　　工程洽商 结算方式

　　第十一条 安全生产文明施工与环境保护

　　1、环境保护

　　2、安全生产文明施工

　　第十二条 双方权利义务(加水电源费、双方代表、监理)

　　(一)甲方权利义务

　　1、协助乙方办理施工报建，临时场地占用道路等报批手续。提供本工程建设，**等有关部门的批文复印件___套给乙方。开工___天完成"三通一*"，接水、电源，同时向乙方提供施工图纸___份，机电设备安装图份，有关资料地质勘探报告份，(其中包括竣工用图套)。

　　2、参加甲乙双方和设计单位施工图纸会审。

　　3、审核乙方完成工程月进度报告书，作为向乙方支付进度款的依据。

　　4、对乙方在施工时发生设计错误提出的意见，甲方应在收到书面通知天内会同设计方进行处理。

　　5、委派人员为现场管理代表，监督工程质量、进度、负责设计图纸的变更、工程期间的质量验收及其他事宜。

　　6、组织工程竣工验收，办理竣工结算。

　　(二)乙方权利义务

　　1、收图后，在开工前天内完成施工图会审，编制施工组织设计和材料、设备进场计划并报送甲方。

　　2、按施工安全规范做好施工质量、安全管理，指定安全、防火责任人，物件堆放整齐，道路畅通。凡施工期间发生施工质量、安全事故，均由乙方负责并即时报告甲方及有关部门。

　　3、须委派持有与工程项目相应的资格证书项目经理为现场管理代表，负责施工期间的.施工质量、安全等问题。

　　4、做好施工原始记录，每月日前向甲方报送完成月进度计划报告书。如不按时报送，甲方不予支付工程进度款。

　　5、施工中如发现设计错误或严重不合理时，应立即以书面通知甲方。

　　6、施工中因乙方责任造成的停工、返工、材料、器材损失等均由乙方承担，与甲方无关。

　　7、对竣工验收后保修期内发生的施工质量问题负责免费返修。

　　8、工程竣工后的场地清理(包括建筑物周围米内的余泥及其他堆积物，临时的生产和生活设施拆除)。并将门窗、玻璃、地面清扫干净。

　　9、竣工验收后，施工单位人员必须在天内撤离施工现场。

　　第十三条 违约责任处罚

　　(一)乙方逾期交付使用或因质量问题返工而逾期完工或其他因乙方原因逾期完工的，每逾期一天，由乙方按工程造价万分之____的标准付给甲方违约金，并承担因工程质量问题所造成的经济损失;工程竣工验收后达到____标准的，不奖不罚，达不到合格标准的，由乙方付给甲方罚金____万元，并负责无偿返修。

　　(二)将罚金应在竣工验收备案完成后，在支付结算工程款时支付或扣除。

　　(三)遇不可抗拒的自然灾害等不可抗力造成的经济损失，报有关部门裁定。

　　第十四条 施工资料

　　第十五条 竣工验收

　　(一)工程验收以施工图及说明书、图纸会审记录、有关变更的书面文件、国家颁发的施工及验收规范和质量检验标准为依据。

　　(二)隐蔽工程在乙方自检后填 制记录表(范围、数量、质量等)，持表通知甲方检查。甲方接到通知后天内到场验收，经检验合格并符合设计要求时，由双方签字后方可进行下一工序的施工，如甲方不按时验收，工期顺延。凡检查结果不合格，检测费及返修费用由乙方承担，工期不顺延。施工中乙方应按工程竣工验收备案制的要求做好中间验收及有关资料。

　　(三)工程(包括单项工程)竣工前____天由乙方通知甲方验收，并在竣工后____天内验收完毕。工程内容及质量符合要求的，双方签字盖章，通知乙方将全部有效图纸资料(包括分包工程的竣工验收资料)向甲方移交，所有施工、竣工资料必须符合质监站及定州市城市建设档案要求。如工程内容尚未完成或质量不合格的，乙方除无条件返修外，并承担由于工期或经营问题而给甲方造成的一切经济损失。

　　(四)工程竣工后，工程变更不大的，由乙方在原施工图上修改并加盖竣工章及变更竣工资料____份交甲方。工程变更较大的，应由原设计方出具变更图纸，由乙方在竣工图上签注。

　　第十六条 工程质量保修

　　(一) 工程保修责任：____________

　　(二) 保修期从竣工验收备案完成之日起计年。

　　第十七条 合同争议解决、终止方式发生纠纷协商不成时，双方同意按以下第种方式解决;

　　(一)向定州仲裁委员会申请仲裁;

　　(二)向甲方所在地人民法院起诉。

　　第十八条 其他约定条款

　　(一)甲乙双方签订合同后天内乙方应进场完毕，否则本合同无效。

　　(二)甲方指定的材料范围详见甲方签发的"建筑材料及设备零配件明细表"。

　　(三)乙方不得将甲方发包给乙方施工的工程再进行分包。由其他队伍施工分部分项工程应经甲方同意。

　　(四)未尽事宜双方另行协商，签订补充协议，补充协议是本合同的组成部分。

　　第十九条 本合同经双方签字盖章后合同生效，至工程竣工验收备案完成，保修期满并结清余款后失效。

　　第二十条 本合同____ 份，甲方 ____份、乙方 ____份，均具同等法律效力。

　　甲方(盖章)：____________

　　法定代表人：____________

　　签约代表人：____________

　　地址：____________

　　乙方(盖章)：____________

　　法定代表人：____________

　　签约代表人： ____________

　　地址：____________

　　电话：____________

　　电话：____________

　　日期：20__年__月__日

2023年工程承包合同2

　　发包方： (以下简称甲方)

　　承包方： (以下简称乙方)

　　甲方在山东XX寿光XX35兆瓦光伏电站土方项目，同意将该土方项目以包工包料形式承包给乙方施工。依照《中华人民共和国建筑法》《民法典》及有关法律法规，本着*等互利的原则，结合本工程具体情况，经甲、乙双方协商达成以下合同条款：

　　一、工程概况

　　1、工程名称：

　　山东XX寿光XX35兆瓦光伏电站土方项目

　　2、工程地点：

　　山东寿光XX

　　二、承包方式：

　　以包工包料的形式承包给乙方施工。乙方应包该项工程的施工质量、工期、施工安全及工程竣工验收合格。

　　三、工程造价及承包范围：

　　1、场*：

　　在满足施工要求范围内，要求场地*整，无缺陷，价格以整体总包的形式，价格总计6万元(陆万元整)。

　　2、场地回填：

　　根据工程项目，根据总包方提供土方量，场地内需回填土方43000立方，价格为9元立方，工程款合计387000元(参拾扒万柒仟元整)。

　　3、场地内修路：

　　场地内需修路约7000，要求路基础宽4，石子铺设厚度20c，路面压实，符合总包方的要求，价格88元每断面(即22元*方米)，由于场地原因，具体结算方式根据甲方要求来据实结算。

　　四、工程款支付方式：

　　1、根据上海XX公司(总包方)的付款方式，甲方(____市华健XX工程有限公司)来支付乙方的工程进度款。

　　五、施工工期：

　　1、根据上海XX公司(总包方)的工期进度要求来合理施工。

　　2、因不可抗拒的客观情况影响工程进度的，经甲、乙双方协商，工期可相应顺延。

　　六、甲方的工作及责任：

　　1、开工前、准确提供建筑物四大角位置的控制点、水准点及0.00位置。

　　2、开工前，由甲、乙双方组织图纸会审和技术交底。协商一致，方可施工。

　　3、甲方要根据上海XX公司(总包方)的进度款要求来支付工程进度款。

　　七、乙方的工作及责任：

　　1、乙方在施工中必须有足够的.建筑材料和建筑机械，以保证工作项目的顺利完成。乙方施工要*整场地清除地上、地下障碍物等，处理邻*建筑物保护工作，并承担以上工作的费用和安全责任。

　　2、乙方处理地下管线及临*建筑的保护工作。

　　3、乙方必须按甲方提供的图纸及相关建筑法律、法规、强制性标准施工。在工程质量方面同要达到国家规定的质量验收合格标准，并按规定的时间完成任务整个工程项目。

　　4、在施工过程中，乙方必须服从甲方代表(或监理人员)的监督，加强各班组人员的管理。提高安全施工意识，做好安全文明施工工作。如出现安全事故或打架斗殴事件所造成的一切损失，概由乙方负责

　　甲方（盖章）：_______________ 乙方（盖章）：___________________

　　甲方代表签名：_______________ 乙方代表签名：___________________

　　地址：_______________________ 地址：___________________________

　　电话：_______________________ 电话：___________________________

　　传真：_______________________ 传真：___________________________

　　日期：______年______月_____日 日期：_______年_______月_______日

2023年工程承包合同3

　　甲方：______有限公司

　　乙方：__________________

　　本着互惠XX共同发展的原则，就甲方二车间的原矿粗选承包给乙方生产管理，经甲乙双方友好协商达成以下协议:

　　一、原矿粗选厂地址：有限公司二车间

　　二、合同期限：年____月XXX至________年____月日止。

　　三、承包任务：全年生产时间为个月。每月生产时间为天（其他为检修设备时间），日处理原矿吨，月处理原矿万吨；

　　四、甲方职责：

　　1、甲方提供现有的选矿设备、现场作业机车及运输车辆（司机伙食费按乙方月均单人标准由甲方承担）、职工住宿、办公室设施、职工食堂及灶房设备，工人洗浴设施。

　　2、甲方根据乙方生产量无条件提供满足乙方原矿供给。

　　3、甲方保证乙方的生产，生活用电，用水，尾矿堆放场地，矿石运送和开采设备的正常运行。

　　4、甲方负责配备现场生产协调人员，进行甲乙双方现场工作的协调。

　　5、甲方提供乙方生产时所有备品备件及易损件的供应（易燃易爆物品安全管理工作由乙方负责）。

　　6、乙方应每月提前申报备品、备件、易损件，由甲方统一采购。如因乙方已提计划，甲方采购怠慢或储备不足，所造成的一切损失全部由甲方承担。

　　六、乙方的职责：

　　1、乙方负责组织选矿XX的各种技术工作及劳动力的'合理安排。承担选矿XX生产设备的维修工作。

　　2、乙方负责完成甲方下达生产原矿石量的任务。

　　3、乙方负责进厂工人的安全教育。

　　4、乙方至合同鉴定后进厂工人的实际人数向甲方缴纳工人的保险金额（此保险有甲方代买）。

　　5、经双方商定乙方需向甲方缴纳生产保证金元。甲方在每月结算后从乙方结算金中扣除叁万元作为生产保证金，直至扣清为止。合同期满时，甲方在XXX内无偿全额退还保证金。甲方不能及时退还改保证金，须按每日向乙方赔偿保证金总额的10%作为滞纳金。

　　6、乙方在生产期间维护保养好甲方现有生产设备（不包括各种生产车辆及与生产无关设备）。

　　7、乙方只负责处理矿石量，选矿指标全部由甲方技术人员来完成，乙方积极配合完成。

　　七、结算方式：

　　1、结算按甲乙双方实际处理矿石量（运输车数，按吨车计算）签字认可的数据报表，每自然月上报公司核实后给予结算。

　　2、甲方公司每月核实双方签字认可的乙方生产量后在次月XXX内给予发放一切承包费用。

　　3、乙方员工工资发放时有双方财务人员在场统一由甲方给予发放，除去工资一项，剩余款项甲方一次性付给乙方。

　　八、承包单价、奖罚和任务：

　　1、承包单价为每处理一顿原矿元人民币。

　　2、每日处理原矿石量不低于壹万伍仟吨，每月生产日期不低于天，月处理矿石量不得低于万吨，月处理量低于万吨时，所缺数量按每吨元从承包费中扣除；

　　九、甲方的权利和义务：

　　1、甲方有权监督、检查乙方的选矿全过程。发现问题及时提出，双方协商及时纠正处理。

　　2、甲方中途无故解除合同或不按月发承包费，致使乙方无法按本合同约定的去执行。甲方应按乙方月处理原矿石量万吨（合同签订有效期限）进行赔偿乙方损失。

　　3、在乙方生产维修期间，材料费用为甲方支付，人员工资由乙方承担。如遇工艺流程改造，设备增减时生产的一切费用及工人工资生活费用全部由甲方承担。

　　4、在生产期间如遇工伤事故发生时甲方垫付前期所有费用，事后由保险公司赔付后给予扣除，剩余款项交付当事工人。

　　5、生产期间由于**介入、村民闹事、停电、等不可抗力因素等所造成的停产累计三天以上时，甲方应相应按日产量吨从承包任务中递减当月任务量，停产影响总量（吨天）剔除三天产量后按每吨元双方结算进行补偿。

　　十、乙方的权利和义务：

　　1、生产中工人生活费、劳保用品等均有乙方自行解决。

　　2、确保安全生产，并配有专业管理技术人员，在承包期负责设备保养和维修，如遇设备损坏双方有专业技术人员现场鉴定，如是乙方责任则有乙方承担（如正常损耗乙方不予承担任何损失）。

　　3、经常性对工人进行安全教育，严格按照安全操作规程操作，管理好自己的职工。

　　4、乙方必须服从甲方的统一管理，协调调配，一切以公司整体利益为主。

　　5、乙方员工必须遵守一切国家规定安全劳动规则。上班期间不准酗酒，严禁打架，睡觉，脱岗，玩手机等一切与工作无关的事情。

　　十一、违约责任：

　　1、双方严格遵守合同，不得违约。如有违约，由违约方向守约方赔偿造成的一切经济损失，并承担相应的法律责任。

　　2、乙方必须按时完成甲方下达的生产任务，乙方如连续两个月不能完成甲方下达的生产任务，甲方有权单方面终止承包合同。

　　3、双方如有特殊原因需终止合同，应提前1个月以书面形式告知对方。并说明原因，取得对方同意后，双方协商终止本合同。

　　4、乙方在设备正常，处理矿石量达到任务要求时，甲方不得单方面提出解除合同，否则给予乙方赔偿连续生产四个月的承包费。

　　十二、本合同未尽事宜，由双方协商解决。协商不成可向当地经济仲裁委员会提起仲裁。

　　十三、本合同的附带补充合同同样具有法律效力。

　　十四、本合同一式三份，甲乙双方各持一份，存档一份。双方进厂签字、盖章后生效。

　　甲方：__________________法人代表盖章

　　乙方：__________________身份证号：__________________

　　签订时间：____年____月____日

2023年工程承包合同4

　　委托方：____(以下简称甲方)承揽方：_______________________________(以下简称乙方)

　　经友好协商，本着相互尊重原则，甲方委托乙方制作业务，为明确双方责任，确保完成任务，共同信守合约，经双方协商一致，特签定如下协议，以供双方共同遵守执行。

　　1、所有设备加工、生产、制作时需要用到的材料及工具由甲方提供，工具由乙方负责人办理借用、归还手续，丢失或者损坏由乙方按照甲方进价赔偿。

　　2、本劳务合同内的总承包范围。以上设备总工资人民币整(包括保险费)。

　　3、乙方在施工前，甲方负责提供给乙方图纸及资料，乙方弄清后方可按图施工，如图纸有误及时告知甲方更正，乙方在施工过程中无权擅自更改，如不按图施工造成的一切损失均由乙方负责;乙方同时需负责做好材料预算工作交给甲方。原材料卸车到设备装车为止，施工时现场每天打扫一次。

　　4、本合同内容从________年____月____日开始到________年____月____日之前完毕。乙方不得以任何理由(包含气候原因)延误工期，若有延误，每延误一天，甲方将扣除合同总额的1%作为惩罚，同时甲方有权拒付工资。

　　5、乙方在施工过程中必须做到节材、节电、节时，同时施工时必须注意安全，制作现场及进入车间需佩戴安全帽;同时制作施工时需要注意各方面的安全，水电、动用气割焊具、行车的使用要符合规范。乙方必须购买人身安全保险(其费用可由甲方垫付，手续乙方办理)。一旦出现安全事故，概由乙方负责，且工期不能延误，若有延误按照合同第四条规定处理。

　　6、如乙方用错或者开错材料，由乙方赔偿甲方的经济损失。在甲方的`用户单位运行时出现乙方制作的质量问题，也有乙方负责(包括车旅费)。

　　7、验收标准：按照甲方企业标准和图纸及相关国家标准由甲方初步验收，最后以甲方的用户单位验收为准，在制作过程中乙方要绝对服从甲方的监督及标准，如出现质量问题及时协商解决。

　　8、赔偿办法：乙方要以房产等财产作为抵押。

　　9、总承包工资支付办法：年终一次性结清工资(按实际完成量结算)。

　　10、本合同具有法律效力，双方按照国家民法典执行。

　　11、本协议一式两份，双方各执一份。双方签字生效。

　　12、未尽事宜，双方协商解决，协商不成，有仲裁机关裁定。

　　甲方：

　　乙方：

　　地址：

　　地址：

　　联系电话：

　　联系电话：

　　签订日期：________年____月____日

　　签订日期：________年____月____日

2023年工程承包合同5

　　发包人：_______________(以下简称甲方)

　　承包人：_______________(以下简称乙方)

　　依照《中华人民共和国合同法》及有关法律、法规的规定，结合家庭居室装饰装修工程施工的特点，双方在协商一致的基础上，就发包人的家庭居室装修工程(以下简称工程)的有关事宜，达成如下协议：

　　第一条工程概况

　　1.1工程地点：_____________。

　　1.2工程内容及做法(家庭居室装饰装修工程施工项目预算表)。

　　1.3工程承包方式：双方商定采取下列第______种承包方式。

　　(1)承包人包工、包料;

　　(2)承包人包工、部分包料(承包人提供装饰装修材料表)，发包人提供部分材料(发包人提供装饰装修材料表);

　　(3)承包人包工、发包人包料(发包人提供装饰装修材料明细表)。

　　1.4工程期限________天，开工日期________年____月____日，竣工日期______年____月____日。

　　1.5合同价款：本合同工程造价为(大写)：__________元，小写：______________元(家庭居室装饰装修工程报价单)。

　　第二条工程监理若本工程实行工程监理，发包人与监理公司另行签订《工程监理合同》，并将监理工程师的姓名、单位、联系方式及监理工程师的职责等通知承包人。

　　第三条施工图纸双方商定施工图纸采取下列第______种方式提供：

　　(1)发包人自行设计并提供施工图纸，图纸一式二份，发包人、承包人各一份(详见家庭居室装饰装修工程设计图纸);

　　(2)发包人委托承包人设计施工图纸，图纸一式二份，发包人、承包人各一份(详见家庭居室装饰装修工程设计图纸)，设计费(大写)____________元，由发包人支付(此费用不在工程价款内)。

　　第四条发包人义务

　　4.1开工前________天，为承包人入场施工创造条件。包括：搬清室内家具、陈设或将室内不易搬动的家具、陈设归堆、遮盖，以不影响施工为原则;

　　4.2提供施工期间的水源、电源;

　　4.3负责协调施工队与邻里之间的关系;

　　4.4不拆室内承重结构，如需拆改原建筑的非承重结构或设备管线，负责到有关部门办理相应的审批手续;

　　4.5施工期间发包人仍需部分使用该居室的，负责做好施工现场的保卫及消防等项工作;

　　4.6参与工程质量和施工进度的监督，负责材料进场、竣工验收。

　　第五条承包人义务

　　5.1施工中严格执行安全施工操作规范、防火规定、施工规范及质量标准，按期保质完成工程;

　　5.2严格执行有关施工现场管理的规定，不得扰民及污染环境;

　　5.3保护好原居室室内的家具和陈设，保证居室内上、下水管道的畅通;

　　5.4保证施工现场的整洁，工程完工后负责清扫施工现场。

　　第六条工程变更工程项目及施工方式如需变更，双方应协商一致，签定书面变更协议(或

　　第七条材料的提供

　　7.1由发包人提供的材料、设备。发包人应在材料运到施工现场前通知承包人，双方共同验收并办理交接手续;

　　7.2由承包人提供的材料、设备(承包人提供装饰装修材料表)，承包人应在材料运到施工现场前通知发包人，并接受发包人检验。

　　第八条工期延误

　　8.1对以下原因造成竣工日期延误，经发包人确认，工期相应顺延：

　　(1)工程量变化和设计变更;

　　(2)不可抗力;

　　(3)发包人同意工期顺延的其他情况。

　　8.2因发包人未按约定完成其应负责的工作而影响工期的，工期顺延;因发包人提供的材料、设备质量不合格而影响工程质量的，返工费用由发包人承担，工期顺延。

　　8.3发包人未按期支付工程款(验收单签字后_________天内)，工期相应顺延。

　　8.4因承包人责任不能按期开工或无故中途停工而影响工期的，工期不顺延;因承包人原因造成工程质量存在问题的，在_________日内由甲方或甲方代表提出具体整改方案的，返工费用由承包人承担，工期协商顺延，同一质量问题第二次整改工期不顺延。

　　第九条质量标准：

　　双方约定本工程施工质量标准：施工过程中双方对工程质量发生争议，由____市装饰协会主管部门对工程质量予以认证，经认证工程质量不符合合同约定的标准，认证过程支出的相关费用由承包人承担;经认证工程质量符合合同约定的标准，认证过程支出的相关费用由发包人承担。

　　第十条工程验收和保修

　　10.1双方约定在施工过程中分下列几个阶段对工程质量进行验收：

　　(1)水电施工改造完工，开关插座定位验收;防水层经_________小时试水不漏;

　　(2)泥工粉砌新墙完毕，墙、地砖铺贴完工;

　　(3)木工吊顶，木制品完工;

　　(4)油漆工程完工;

　　(5)全部工程完工。承包人应提前两天通知发包人进行验收，阶段验收合格后应填写工程验收单(家装工程验收单)。

　　10.2工程竣工后，承包人应通知发包人验收，发包人应自接到验收通知后两天内组织验收，填写工程验收单(家庭居室装饰装修工程验收单)。在工程款结清后，办理移交手续。

　　10.3本工程自验收合格双方签字之日起保修期为_________个月，_________个月后收费保修。保修内容为本公司施工过的项目，因外力引起的损坏和其它单位提供的设备，工程项目收费维修。

　　第十一条工程款支付方式

　　11.1双方约定按以下____方式支付工程款：

　　(1)合同签定后，发包人按约定直接向承包人支付工程款的____%预付款，即_________元;泥工完工后，发包人按约定直接向承包人支付工程款的____%进度款，即___________元;逢单项工程完工验收后，发包人按约定直接向承包人支付増加项目后的`追加款，油漆工程完工后发包人按约定直接向承包人支付工程款____%余额款，即_________元。全部工程完工后____天内支付余款____%,即_________元。

　　(2)签定合同后首付工程款的____%,即________元;以后按每期工程完工验收单签名后____天内付款，按第____条分多次(____%-____%)付款，水电改造定位完工验收后付第二次款____%。

　　(3)其他支付方式：________________________.

　　11.2工程验收合格后，承包人应向发包人提出工程结算，并将有关资料送交发包人。发包人接到资料后____日内如未有异议，即视为同意，双方应填写工程验收单(家庭居室装饰装修工程验收单)并签字，发包人应在签字后____天内向承包人结清每期工程进度款。

　　11.3工程款全部结清后，承包人应向发包人开具正式统一发票(税金另计)。

　　第十二条违约责任

　　12.1合同双方当事人中的任何一方因未履行合同约定或违反国家法律、法规及有关政策规定，受到罚款或给对方造成损失的均由责任方承担责任，并赔偿给对方造成的经济损失。

　　12.2未办理验收手续，发包人提前使用或擅自动用工程成品而造成损失的，由发包人负责。

　　12.3因一方原因，造成合同无法继续履行时，该方应及时通知另一方，办理合同终止手续，并由责任方赔偿对方相应的经济损失。

　　12.4发包人未按期支付每次工程进度款的(验收签字____日内)，每延误____天向对方支付违约金发包价____%元，____天后乙方可中止合约。

　　12.5由于承包人原因致使工期延误，每延误____天向对方支付违约金发包价____%元。

　　第十三条合同争议的解决方式

　　本合同在履行过程中发生的争议，由当事人双方协商解决;也可由有关部门调解;协商或调解不成的，按下列第________种方式解决：

　　(一)提交____市装饰协会或_________________仲裁;

　　(二)依法向人民法院提起诉讼。

　　第十四条几项具体规定

　　14.1程施工而产生的垃圾，由承包人负责运出施工现场，并负责将垃圾运到指定的地点，发包人负责支付垃圾清运费用(大写)________________元(此费用不在工程价款内)。物业公司向业主的各项收费和押金由发包人支付(此费用不在工程价款内)。

　　14.2施工期间，发包人将外屋钥匙________把，交给承包人保管。工程竣工验收后，发包人负责交还锁________把，由承包人当场负责安装交付使用。

　　14.3施工期间，承包人每天的工作时间为：上午________点______分至______点______分;下午______点______分至______点______分。

　　第十五条其他约定事项：_________

　　甲方(公章)：_________乙方(公章)：_________

　　法定代表人(签字)：_________法定代表人(签字)：_________

　　_________年____月____日_________年____月____日

2023年工程承包合同6

　　甲方：______________________________

　　乙方：______________________________

　　经甲乙双方反复协商在*等自愿互利互惠的前提下特订立协议如下：

　　一、承包方式：

　　包工包料。

　　二、承包价格：

　　按建筑面积530元/*方计算，实做实收。

　　三、承包内容：

　　1.基础工程：桩基在1.5-2米内，水泥螺纹钢筋，由乙方承担，正负零以上为砖混结构，一楼高4.8米为框架结构，按1.5倍计算，二楼/三楼砖混结构高3米，加一屋面尖子3米按0.5计算。

　　施工所用水泥为三峡正宗500号水泥，所用钢筋为国标，大梁用25螺纹钢，牛腿22螺纹钢，结构按甲方提供的图纸方案为准，如出现质量问题由乙方负全部责任。

　　2.装饰工程：内外墙混合砂浆收光，室内石灰标白楼内地面水泥收光，正宗水、电材料安装进户。正面瓷砖不低于20元/*方，窗户价格在120元/*方，超出部份由甲方承担。

　　四、责任划分：

　　1.双方责任：乙方负责现场施工，及施工人员管理，周围关系由甲方处理，城管方面关系由甲乙双方共同负责，协调所产生的费用由甲方负责。

　　2.安全责任：安全施工方面由乙方负责，如有安全事故，所发生的`费用全部由乙方承担，甲方概不负责。

　　五、计算方式：

　　楼梯面积按1.5倍计算，但要减去楼层面积。现浇部份按1.3倍计算，但要减去楼层面积。其余部分实做实收。

　　六、甲方对乙方天盖要求如下：

　　1.檩子不少于8-10根，按50公分/檩。

　　2.红瓦用安陆优质红瓦。

　　3.楼房左右飞檐15-20公分，房尖按3米3分半的水往下分。

　　七、付款方式：

　　楼房下桩基付款四万元，甲方先期所进材料计价后，由乙方验收，写下工程预付款收条，自桩基完工后即可充抵工程结算款。一楼二楼盖板共付款四万元，三楼盖板上梁付款三万元，下余部分楼房完工付整栋楼房造价的90%，剩余的10%为质量保证金，在____年底一次付清。

　　本合同一式两份，双方各执一份，本合同未尽事宜由双方协商解决。

　　本合同自签字之日起生效。

　　甲方(公章)：_________

　　乙方(公章)：_________

　　_________年____月____日

2023年工程承包合同7

　　甲方:

　　乙方：

　　根据工程建设需要，甲、乙双方就XXXXX系统XXXXXXXXXXXX安装工程承包事宜，达成协议如下：

　　一、工程名称：

　　二、承包范围及内容：

　　三、承包价格及结算方式：

　　乙方承包XXXXXXXXXXX安装；基座预制；公路暗线通道施工、布线；接地工程，承包方式采用总价包死，总承包费为XXXXXX元，大写：XXXXXXXXXXXXX元整。

　　工程完工经验收合格后一次性结清各项工程款。

　　四、质量及工期要求：

　　1、乙方必须按照设计和监理要求进行施工，工程质量等级必须达到合格标准；并保证各项工序质量一次性验收合格，否则，因此返工造成的一切损失由乙方负责。

　　2、乙方必须按照甲方的施工进度计划进行施工，不得拖延施工。如乙方不能按照甲方的`施工进度完成计划工程量，严重影响其他工序施工，乙方必须采取赶工措施；否则，甲方有权要求乙方无条件解除

　　合同并由甲方另行选择施工队，乙方赔偿给甲方造成的一切经济损失。

　　3、乙方必须严格按照操作规程施工、安全文明施工，随时做好安全教育和安全检查，发现安全隐患和违章作业，应立即停止作业和纠正。在施工当中因乙方违反操作规程或其他原因所造成的大小安全事故由乙方负全部经济及法律责任。

　　4、工期要求：本工程要求在X月X日之前安装完成。

　　五、付款方式：

　　甲方根据乙方完成的工程量进度情况向乙方支付工程款，经双方协商，甲方向乙方支付工程款的进度如下：

　　XXXXXXXX；基座预制；公路暗线通道施工、布线；接地工程全部施工安装完成后付所剩金额款。如验收不合格由乙方承担返工所有费用，直至验收合格。

　　经甲、乙双方约定，工程完工后，甲方结清余款给乙方。

　　六、合同生效及他：

　　1、乙方在施工场地内施工，必须听从甲方现场管理人员的管理，遵守一切规章制度。否则，甲方有权根据情况做出处罚。

　　2、一方合作人有违反本协议的，另一方有权解除合作协议。

　　3、所有与合同执行有关的争议将通过双方友好协商解决。如协商不成，双方同意将争议提交仲裁委员会仲裁，该裁决对双方均有约束力，如一方不服仲裁结果，可通过司法程序解决。仲裁费用由败诉方承担。

　　4、本合同一式叁份，甲、乙双方各执壹份，双方签字后即产生法

　　律效力。

　　甲方签章：

　　乙方签章：

　　代表签字：

　　代表签字：

　　开户银行：

　　开户银行：

　　账号：

　　账号：

　　日期：年月日

　　日期：年月日

2023年工程承包合同8

　　发包发 ：_____________________

　　承包方 ：_____________________

　　经双方协商同意甲方将_____________________________工程承包给乙方，为了明确甲乙双方责任和义务，特签订本合同：

　　一、承包方：本工程乙方包工不包料 ，包安全、质量、工期、以及施工中产生的垃圾清理。

　　二、工程承包范围：_____________________________________________________________

　　_______________________________________________________________________________

　　_______________________________________________________________________________

　　三、工程承包单价_____________________

　　四、付款方式：

　　进度款按完成工程量__________按月支付，竣工退场支付__________。

　　五、甲乙双方责任：

　　1、甲方责任：提供图纸、*面放线、质量技术交底、施工中用大型机械、安全帽、购买施工期间员工意外保险、提供足够材料。

　　2、乙方责任： 按图施工，以甲方交底执行，并按照国家现行有关规范和工程质量要求施工，做好工程自检，确保工程质量必须优良。如工程质量不符合施工图纸及质量标准，造成返工一切材料、误工损失全部由乙方负责。

　　砌砖工程：砖必须湿水后方能砌筑，砌筑时确保地面干净、湿水；墙面*整，垂直误差正负3-5mm，灰缝厚度10-15mm，且*直均匀饱满，墙体砌好4-6天才能顶砖、加气砖，断切时要*直，用锯用刀砍。预留之前叉口时必须一凸一凹，拉垟助高距5000mm每排门窗、洞口尺寸预留准确。建筑垃圾及时清理并再利用，必须做到当天工完场清。

　　内墙抹灰工程：硂柱、墙、梁、加气块墙面必须甩浆。柱、剪力垟、梁与砖接触的垂直缝，顶缝必须挂网，先定点，现成管理人员验收合格后方能批灰，批灰过程中须先将垟湿水并确保批灰面、阴阳角*整，垂直通长误差不草果3mm，且无空股裂缝，落地灰及时清理再利用，施工现场工完场清。

　　外墙装饰工程：柱、剪力墙、梁板、加气块*面甩浆，孔洞封堵，所有硂、砖触面的`垂直缝，顶缝全部挂网。外墙定点与现场管理人员配合施工，并经专业管理人员验收合格后方能批灰。批灰过程中，垟面须先湿水，沙浆比例达标，垟面、阴阳角垂直*整误差低于3mm，且无空股、裂缝、沙眼。落地灰及时清理再利用，放线贴砖时门窗洞口要求整砖，特殊情况与现成管理人员配合处理。砖缝必须横*竖直，缝大小均匀，所有窗台、飘板等凸出构件，下口做滴水，上口做斜水，门窗洞口，硂砖迸缝沙浆严密饱满，确保不渗水，渗水保修。

　　室内粘贴：地板粘砖时，地面清理干净，并扫防水沙浆，验收后方能开始贴砖。粘贴时确保无空鼓，否则返工赔料，完成面必须水*直缝，卫生间、厨房等防水地面，按图纸要求走水至地漏，地面无存水现象。

　　施工过程中，如因做工马虎偷工损料，造成外墙、卫生间、厨房、层面等渗水现象，后果全部由乙方承担。施工时严禁浪费材料，要合理利用各种材料，违者罚款由乙方全部承担。

　　中途不管任何原因私自**，停工一天，按照实际人数每人每天罚款一百元，停工1天以上按自动退场处理。工程款按实际工程量的70%结算。

　　工期进度：

　　乙方必须按以上进度准备足够工人，若因乙方人员不足，拖延工期，拖延一天罚款1000元，拖延3填以上甲方有权另进班组，以保住工期按时完成。

　　六、安全、质量罚款细则：

　　不戴安全帽、不穿防滑鞋，每人次罚款30元；

　　乘坐提升架上落，每人次罚款5000元

　　宿舍白天不关灯、用电烧水、做饭等违章用，每人次罚款500元，并没收用电器具；

　　厨房、冲凉房或施工中用水，用电完后不关，每人次罚款200-500元；

　　施工中浪费材料，按原价十倍罚款；

　　高层抛掉物罚款1000-3000元，造成严重后果全部由乙方负责decision的用法；

　　违反本合同乙方责任中的任何安全质量问题，似情节轻重处以罚款不等，如多次出现质量问题，停工整顿，严重者甲方有权清退乙方出场，工程款按60%结算。

　　工伤、工故乙方承担30%。

　　七、其他事项：

　　1、本工地内打架每人次罚款1000元，严重者送**机关处理，一切法律经济责任自负，本工地员工在工地外发生一切事情与本工地无关。

　　2、借领工具、损坏或原价赔偿，违规操作损坏机械者，维修费用或造成其它损失由乙方负责。

　　八、本合同安全、质量等未尽事宜按国家有关规定执行，本合同双方签字后生效，工程竣工时结算余款后自动失效，本合同一式两份均具同等法律效力。

　　发包方 签字：___________________________________________________________

　　承包方 签字：____________________________________________________________

2023年工程承包合同9

　　甲方：

　　乙方：

　　按照《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及其它有关法律、行政法规，遵循*等、自愿、公*和诚实信用的原则，结合本分项工程具体情况，经甲、乙双方协商一致，订立本分项工程承包合同并共同严格遵守履行。

　　一、工程概况

　　1、工程名称： xx江南商业广场土石方分项工程

　　2、工程地点： xx子材东大街与扬帆大道交汇处

　　3、施工内容：甲方提供的土方施工图范围内的土方大开挖分项工程

　　4 20xx年4月10日，完工日期：20xx年4月25日

　　二、承包内容

　　1、承包范围：土方大开挖工程具体主要工作内容如下： 铲除表土杂物、场地测量放线、土方开挖、土方外运弃土、弃土场点、基底*整、机械排渣、清淤、留设坡道、边坡成形、施工期间抽排水、临时行车道路、车辆清洗、城建手续及协调、秩序维护等土方大开挖作业、配合工作;

　　2、承包方式：按图纸要求质量标准完成土方大开挖施工;

　　3、承包单价：土石方大开挖按计算土石方工程量计价，综合包干单价为16 元/M(含完成上述承包工作的全部费用，不含税;石头另计。)

　　4、合同总价款：按结算工程量乘以合同单价形成工程总造价;暂定工程量约75000M(基底面积约11600M，坑口面积约13900M，挖土深度约4.9M，放坡系数1：0.67)，暂定工程造价约120xx00元(人民币)。

　　三、工程款支付及结算办法

　　1、结算：甲方工程部和监理部对乙方所施工工程进行验收测算，经验收合格后进行最终结算。

　　2、工程款支付： 土石方工程完工后，3日内进行收方结算，10日内支付已完工程量的50%，30日内支付至已完成工程总量的97%。

　　3、预留3%的质保金，地下室结构封顶后结清。

　　四、质量标准及相关责任

　　1、严格按照《建筑工程施工质量验收统一标准》GB50300—20xx和《建筑地基基础工程施工质量验收规范》GB50202—20xx的要求进行施工。甲方将按照以上标准对乙方进行实测质量检查。

　　2、乙方须设质检员对工程标高、尺寸、*整等开挖质量进行自检，严防超挖、多挖、乱挖。

　　五、甲方权利义务：

　　1、甲方为乙方提供相关的土石方开挖施工图纸、施工技术措施，并进行安全技术交底。

　　2、甲方负责施工期间对乙方的工程进度、工程质量、安全进行监督检查、验收。但甲方的检查并不免除乙方应承担的责任。

　　3、如果乙方未及时按甲方要求达到现场文明施工标准，甲方有权组织人工、机械、材料等进行整改，所发生费用直接从乙方工程款中扣除。

　　六、乙方权利义务：

　　1、乙方必须接受甲方及监理单位的监督管理;同时在施工期间支持甲方做力所能及的配合工作。

　　2、乙方在施工中必须按施工验收规范、质量检评标准施工，并设专职质检员进行跟踪自检。

　　3、乙方必须自行提供施工所用的'所有机具设备以及为确保施工所需的安全防护用具，必须严格保证工期、工程进度，合理安排劳动力及机具。

　　4、乙方在施工现场必须遵守甲方所制定的各种规章制度，每天的工作要做到工完场清，文明施工;尤其做好上市政道路前的车辆清洗工作，严防带泥上路。

　　5、严格执行各项安全操作规程，若因乙方原因而发生的一切安全事故责任及费用均由乙方自己承担。

　　6、乙方有责任对已完工程成品进行保护，如发现对成品保护不利或对产品造成破坏的，乙方必须整改恢复成品原状。

　　7、乙方不得将本工程另行转包或分包。

　　七、安全施工

　　1、乙方必须严格履行国家有关的法律、法规、标准和规范。

　　2、乙方自备施工机械设施、设备、工具必须符合本工种的规范要求，如施工机械设备达不到安全要求强行作业，出现事故后果全部由乙方独立承担。

　　3、乙方进场前，必须严格执行工程的各项管理制度和安全教育培训考核及工地的安全技术交底，否则不得进行施工。

　　八、违约责任

　　1、乙方未依合同约定期限施工完毕，每逾期壹日向甲方支付20xx元的违约金。若严重超期并造成甲方其他损失的，乙方应承担赔偿责任。

　　2、乙方所施工的所有工程质量不能达到甲方的验收标准时，则甲方不予结算，且甲方有权选择第三方进行维修和补救，所发生的费用全部由乙方承担。

　　3、在所约定的工程未全部施工完毕前，乙方无故停工造成甲方损失的应承担赔偿责任，若停工超过5日仍未复工的，则甲方有权解除合同。

　　4、乙方将本分项工程另行分包的，甲方有权解除合同。

　　九、合同生效与终止

　　本合同自签订之日起生效。在竣工结算、甲方支付工程款完毕合同即告终止。

　　十、争议的解决方法

　　本合同在履行过程中，若发生争议，由双方协商解决，协商不成的，依法向甲方所在地人民法院起诉。

　　十一、合同份数

　　本合同一式肆份;甲方执叁份，乙方执壹份。

　　甲方： 乙方：

　　法定代表人： 法定代表人：

　　委托代理人： 身份证号码：

　　签订日期： 年 月 日

2023年工程承包合同10

　　甲方：_________________姓名(或名称)：_________________住址：_________________身份证号：_________________电话：_________________

　　乙方：_________________姓名(或名称)：_________________住址：_________________身份证号：_________________电话：_________________

　　甲方将位于的自住用房的建设施工工程经双方协商承包给乙方，经双方协商同意，就该建房工程的施工承包事宜达成如下协议：_________________

　　一、此次建房的施工承包方式为乙方包工包料。乙方负责出工建设并自行解决建设施工所需要的所有设备、建房所用的全部原材料，施工过程所需的水电费用由乙方支付，施工人员的吃住行生活由乙方自理。乙方在施工过程中，应注意施工安全，全程对施工安全负完全责任，因施工设备的原因和乙方人员操作失误导致的伤亡事故由乙方负完全责任。由于乙方对施工工地管理疏忽造成的施工人员以外的第三人人身及财产损害的，乙方应对此负全部责任。施工图纸经双方签字，不能随便更改，如需要更改双方商量后同意。

　　二、被建房屋的建筑面积为*方米，甲方将包括地梁在内的的房屋建筑工程的施工全部承包给乙方(其中包括贴内外墙的瓷砖、室内地板砖、楼梯及其附属设施、卫生间地板砖、厨房操作台、木工、水电管线安装等)。乙方的施工承包单价为每*方米元，工程总价款为元。

　　三、施工要求

　　1、地工基础：深度70公分宽度60公分里面宽度40公分

　　2、墙体外墙3.7内墙2.4砌筑时内外错缝一般采用水泥沙浆，强度要达到(150号)。四角有构造柱四角和内样交换处一般要求80公分配两根6毫米拉接筋沙浆的饱满度必须要达到三一砌筑法(一快砖一铲灰一挤揉)并使用前必须把砖潜水湿润。

　　3、圈过梁：过梁高度不低于12公分，钢筋直径不宜小于10毫米，刚箍直径不低于6毫米，最大距不宜超过250毫米，圈梁高度不低于200毫米上下圈梁。

　　4、屋顶先脚板，钢筋不宜12毫米，距离16公分，混淋土150级交标号屋面炉灰前面高度25公分，后面15公分，炉灰上面5公分混淋土，2公分沙浆抹广抹墙里外水泥沙浆抹广1/3

　　5、地板砖60_____60黑白由甲方自选定价10元一块，如造过10元由甲方自付，砖黑白由甲方自选卫生间墙砖，不低于1.8元，墙内刷房池涂料，电线用4*米铜芯线，每件房一只热光灯插座一只开关一只

　　6、门窗：内门用实木门，窗户。塑钢海螺牌外门，防盗门，乙方施工时要保证质量。在施工过程中甲已双方互相协商

　　7、室内自来水，下水管由乙方负责。工程工期为：年月日(公历/农历)—年月日(公历/农历)，按日历工期计算。乙方应按时施工，如因乙方的原因造成工期拖延的'，每拖延一天，每*方米减少工钱元。因大雨等不可抗拒的客观原因造成的工期耽误除外。

　　8、乙方应按照甲方的建房质量要求保证施工质量。房屋完工交工后，由甲方按照施工要求进行验收。如房屋出现建筑质量问题，乙方应重新修缮直至符合甲方质量要求为止，并赔偿因建筑质量问题给甲方造成的全部损失，重新修缮的费用(包括修缮使用的材料)全部由乙方自行承担。

　　四、付款方式

　　开工付40%，土墙砌好付40%，刷涂料前付40%，70%交工一次付清。还声誉%一年维修给清。

　　五、本协议自甲、乙双方在该协议文本上签字(或盖章)之日起生效。本协议一式三份。甲方、乙方各一份，见证人一份。

　　经双方协议如下：

　　甲方签字(签章)：_________________乙方签字(签章)：_________________

　　见证人签字(签章)：_________________

　　签约时间：_________________(公历/农历)

　　签约地点：_________________

2023年工程承包合同11

　　建设单位（甲方）：_________________

　　施工单位（乙方）：_________________

　　甲乙双方经充分协商，现就乙方承包________________防雷工程，签订如下合同条款，双方共同遵守：_________________

　　一、工程名称：_________________

　　二、工程地点：_________________

　　三、工程规模：_________________总建筑面积为___________*方米

　　四、承包工程内容：_________________按项目防雷接地施工图纸资料要求施工。

　　五、承包方式：_________________工程由甲方分包给乙方实行总承包。

　　六、本工程总造价包干为：_________________人民币（大写）__________（小写）￥___________（不含税价）。

　　七、工期：_________________随建设单位要求分期施工。

　　八、付款方式

　　第一期：_________________合同签订后七天内支付工程总价30%，即人民币大写：_____________小写：_________________￥__________。

　　第二期：_________________工程封顶时支付工程总价30%，即人民币大写：_____________小写：_________________￥___________。

　　第三期：_________________余款待防雷设施检测所验收合格后一次性付清。

　　九、保修期

　　自工程全部完工验收合格之日起，乙方对整个工程负责一年的免费保修期，并对防雷系统定期年度检测，确保防雷系统的有效性，如国家规定保修期高于本协议约定的，以国家规定为准。

　　乙方承诺为甲方施工、安装的防雷设施完全能够达到国家防雷《规范》要求，并为甲方提供以下服务：_________________

　　1、在系统工程试运行过程中由专人现场指导使用人员的操作，现场排除系统试运行过程中出现的故障，对于容易出现问题的设备在公司仓库提供足量备件。

　　2、设有热线电话，为用户提供全天候的技术咨询服务。

　　热线电话为：_________________

　　3、防雷设施出现质量问题在30分钟内响应甲方的'要求，在90分钟内到位维修或更换。

　　4、一年内防雷接地体（地网）因地理环境变化而影响其地阻升高，当地阻升高到超过设计要求时免费维修，一年后提供成本价格的有偿服务。

　　十、甲方责任：_________________

　　1、在施工期间，给乙方提供施工工人住宿和存放材料、设备的场地，但保管由乙方负责。

　　2、协调乙方做好对工程进度、质量监督管理等工作。

　　3、按合同约定拨付工程进度款。

　　4、负责协调总包施工单位为乙方提供用水、用电接入点。其中施工用电费由甲方负责，工人住宿用电费由乙方负责。

　　5、负责协助土建、安装施工单位、监理公司与乙方之间的配合工作。

　　十一、乙方责任：_________________

　　1、负责安装、施工及报检。

　　2、必须严格按照国家防雷《规范》进行施工、保质、保量、按期竣工。

　　3、严格遵守甲方管理制度，做到文明施工，确保安全。

　　4、负责办理防雷报建、报检、验收手续。

　　5、若工程验收不符合防雷《规范》国家规定要求，乙方负责返工至合格，费用由乙方承担。

　　6、乙方对施工安全负全责，承担因安全措施不当而发生事故所造成的全部损失。

　　7、工程竣工验收时，一次性验收不合格时，承包人应在发包方限定的期限内完成返工并达到验收合格；若承包人返工后，仍达不到验收标准，承包人应在发包方限定的期限内进行返工并达到验收标准，同时，承包方应向发包方支付不超过合同总价10%的违约金。若承包方经过再次返工后，仍达不到验收标准，则发包方有权单方解除合同，将工程交予他方完成，乙方应将已收款项全部返还并按上述约定交付违约金。

　　十二、其它约定条款

　　1、施工时，施工方必须保护好其他施工单位的成品、半成品和建筑物，如有损坏，施工方必须修复或补偿费用。

　　2、施工方提供的产品必须是合格产品，如因质量问题，该维修的即时维修，该退换的即时退换，同时承担相应违约责任。

　　3、本合同价格是严格按照施工图纸设计、施工工艺、材料要求和建设单位的验收标准而确定的价格，如因图纸设计、施工工艺和材料要求等发生变更或只需要按照气象部门的验收标准进行施工的，本协议单价也应发生相关调整，双方另行协商确定。

　　十三、本合同自双方签名盖章之日起生效，一式贰份，甲方保存壹份、乙方保存壹份，都具有同等的法律效力。

　　十四、在履行合同所有条款后，本协议自动终止。

　　甲方：_________乙方：_________

　　日期：_____________日期：_____________

2023年工程承包合同12

　　甲方（发包方）：

　　乙方（承包方）：

　　根据《中华人民共和国合同法》及有关规定，为明确双方权利，义务和责任关系，经甲、乙双方协商一致签订合同。

　　一、工程项目：乙方承包甲方开发建设的瑞成万方园小区14#、15#、16#、18#、19#电气工程（包括强电、弱电消防等预埋管），临时电部分由乙方免费安装和维护。

　　二、工程期限和交工日期：电气工程部分开工日期是按甲方的实际开工日期，交工日期由土建合同定。总的*方米是按照图纸的实际面积计算。

　　三、工程质量标准和验收方法：此电气工程按国家优级质量标准验收，争取创杯工程，经甲方，工程监理和工程师，质检站验收合格后，此电气工程方为竣工。

　　四、工程量和价格：工程量按实际发生和完成工作量计算，砖混结构为每*方米7元，框架剪力墙结构为每*方米9元。

　　五、付款方式：乙方施工进度每个月25号将上个月的实际工程量如实上报给甲方，监理核实后按工程量的75%付给乙方工程款。待工程全部验收合格后扣除全部工程款5%作为质量保证金的'交付和保修期，工程保修期为两年，两年内电气工程无任何漏电和故障，甲方将工程质量保证金退还乙方。

　　六、甲方责任

　　1、甲方负责供应电气工程所需的各种材料，机器设备除外。

　　2、工程在进行中和验收合格后，甲方会按时支付给乙方工程款，特殊情况除外（可以延长3—5天）。

　　七、乙方责任

　　1、乙方负责电气部分预埋、通管、穿线、开关、插座、灯具、配电箱、柜安装以及调试。在预埋、穿线、开关、插座及灯具的安装过程中，省材省料，避免出现浪费现象，否则甲方有权采取相应的处罚措施。

　　2、乙方组织人员认真按图纸施工，保证质量按时按质完成。

　　3、在质量保修期内电气工程出现的问题，乙方要及时维修和承担所发生的相关费用，如乙方维修不够及时，甲方有权用质保金请他人维修并扣除乙方所有质保金，并按违约责任处理。

　　八、奖罚措施：乙方在施工过程结束后，经甲方，工程监理和质监站验收认为该工程电器部分完成的优良，避免重复施工，给予5%的奖励，相反则罚5%。

　　九、违约责任和解决纠纷的方式

　　1、未尽事宜，双方另行协商，协商不成按《合同法》相关规定执行。

　　2、向当地冲裁委员会申请仲裁。

　　十、本合同一式两份，双方各执一份，签字后生效。

　　甲方（发包方）：

　　代理人：

　　乙方（承包方）：

　　代理人：

　　身份证号：

2023年工程承包合同13

　　工程名称：

　　甲方(委托人)：xx市电信工程有限公司

　　乙方(受托人)：

　　二○○九年三月十八日

　　工程合作施工协议书

　　甲方(委托人)：xx市电信工程有限公司

　　乙方(受托人)：

　　依照《中华人民共和国合同法》和国家相关法律法规，结合本工程的具体情况，甲乙双方经友好协商，就甲方委托乙方承包工程施工的事宜，签订如下合同，共同遵守执行。

　　一、工程项目

　　1.工程名称：

　　2.建设单位：

　　3.工程地点：xx市

　　4.本合同价款：￥元(实际按建设单位审定的工程结算价款施工费的%作为乙方承包价款)。

　　5.工程分包形式：包工包料

　　二、甲方责任

　　1.甲方负责协调乙方工程结算工作。

　　2.负责监督工程实施的管理工作，负责审核工程实施计划。

　　3.指定工程项目负责人，协助办理工程变更、验收和工程实施的其他事宜。

　　4.甲方有权监督乙方施工质量，甲方代表可对正在施工和已施工完的部分进行质量检查。

　　三、乙方责任

　　1.乙方不得将所承担的项目部分或全部转包第三方。

　　2.参加甲方组织的现场技术交底，及时向甲方提供施工方案和进度计划。

　　3.负责工程材料管理工作，严格按质量要求和材料配比进行施工，乙方施工中用料浪费及不合理的超出限额部分，由乙方负担。由于客观原因造成甲方提供的工程材料的剩余，剩余部分须在工程结束后退回甲方仓库并双方签署工余料签收证明。

　　4.严格按照施工图及其说明组织施工，出现工程变更时，必须由甲方、监理单位和建设单位确认。

　　5.如出现工程质量问题，乙方必须无条件返工，直至工程质量良好为止，甲方不承担返工费用。

　　6.乙方应遵守工程建设安全生产有关管理规定，严格按安全标准组织施工，杜绝发生施工安全事故，妥善处理施工中发生的争议。

　　7.工程竣工未移交建设单位之前，负责对现场的一切设施和工程成品进行保护。

　　8.乙方须在施工前向甲方提供参与施工的人员名单及资料作备案，在施工人员发生变更时应及报甲方备案。及时支付工人的工资，不得借故拖欠，甲方有权检查和监督工人工资的发放情况。发生劳资纠纷时，由乙方承担法律责任。

　　9.参加验收，编制结算和竣工文件，配合甲方进行相关验收移交工作。

　　四、工程工期

　　1.本工程施工日期为。

　　2.因甲方原因影响工期，工期顺延。

　　3.因设计变更及不可抗力因素等非乙方原因，影响工期，工期顺延。

　　4.因乙方责任不能按期开工或中途停工，影响工期，工期不顺延。

　　五、质量保证

　　1.本工程必须通过建设单位的初验、试运行、终验。

　　2.乙方必须健全质量检验制度和质量控制体系，现场设质量安全检验员，做好自检记录。

　　3.乙方必须按照国家规定的质量检验标准、施工验收规范和施工图纸组织施工。

　　六、安全施工

　　1.乙方必须贯彻执行国家及行业的安全生产法律、法规及规范和标准。

　　2.必须遵守甲方安全生产规章制度，严格遵守操作规程，不得违章操作、违章指挥、野蛮施工。

　　3.乙方原因所造成的安全事故，由乙方承担全部责任、损失和费用。

　　4.乙方必须严格按要求施工，杜绝亡人事故，否则相应责任自负。

　　七、工程验收

　　1.验收必须按信息产业部颁施工及验收规范要求进行。

　　2.工程质量经验收评定为不合格工程，乙方需无条件返工，返工费用由乙方承担。

　　八、竣工结算和付款方式

　　1.甲方收到建设方(或投资单位)关于本项目的工程款项(预付款、进度款、结算款等)后，在15个工作日内向乙方支付相应的`款项。

　　2.付款程序：乙方应遵守甲方的付款程序，甲方有义务向乙方介绍甲方财务部的付款流程。工程款支付以银行转帐方式进行支付

　　九、违约责任

　　1.合同履行中任何一方无正当理由而单方提出终止合同，均属单方违约，毁约方承担赔偿因此造成各方的全部经济损失。

　　2.除非双方协议将合同终止，或因一方违约使合同无法履行，违约方承担违约责任后仍必须继续履行合同。

　　3.因工程质量造成的损失，乙方承担全部责任并赔偿全部经济损失。

　　十、仲裁条款

　　甲方和乙方在履行合同时发生争议，可以自行和解或要求有关主管部门调解，任何一方不愿和解、调解或和解、调解不成的，向有管辖权的人民法院起诉。

　　十一、其它约定

　　1.本合同未尽事宜，由双方友好协商解决。

　　2.本合同经签字盖章后生效，工程验收合格并全部付清工程款后失效。

　　3.本合同一式四份，甲方执二份，乙方执二份，，具同等效力。

　　甲方：(盖章)乙方：(盖章)

　　单位名称：xx市电信工程有限公司单位名称：

　　法定代表人：______法定代表人：______

　　委托代理人：______委托代理人：______

　　电话：______电话：______

　　合同签署日期：______年______月______日

2023年工程承包合同14

　　发包发（甲方）：___________

　　承包方（乙方）：___________

　　经双方协商同意甲方将_______________工程承包给乙方，为了明确甲乙双方责任和义务，特签订本合同：

　　一、承包方

　　本工程乙方包工不包料（包小型机具、扫帚等），包安全、质量、工期、以及施工中产生的垃圾清理。

　　二、工程承包范围

　　____________________________。

　　三、工程承包单价

　　1、项目：

　　2、内容：

　　3、单价：

　　四、付款方式

　　进度款按完成工程量__________按月支付，竣工退场支付__________。

　　五、甲乙双方责任

　　1、甲方责任：提供图纸、*面放线、质量技术交底、施工中用大型机械、安全帽、购买施工期间员工意外保险、提供足够材料。

　　2、乙方责任：

　　（1）按图施工，以甲方交底执行，并按照国家现行有关规范和工程质量要求施工，做好工程自检，确保工程质量必须优良。如工程质量不符合施工图纸及质量标准，造成返工一切材料、误工损失全部由乙方负责。

　　（2）砌砖工程：砖必须湿水后方能砌筑，砌筑时确保地面干净、湿水。墙面*整，垂直误差正负3—5mm，灰缝厚度10—15mm，且*直均匀饱满，墙体砌好4—6天才能顶砖、加气砖，断切时要*直，用锯用刀砍。预留之前叉口时必须一凸一凹，拉垟助高距5000mm每排门窗、洞口尺寸预留准确。建筑垃圾及时清理并再利用，必须做到当天工完场清。

　　（3）内墙抹灰工程：硂柱、墙、梁、加气块墙面必须甩浆。柱、剪力垟、梁与砖接触的垂直缝，顶缝必须挂网，先定点，现成管理人员验收合格后方能批灰，批灰过程中须先将垟湿水并确保批灰面、阴阳角*整，垂直通长误差不草果3mm，且无空股裂缝，落地灰及时清理再利用，施工现场工完场清。

　　（4）外墙装饰工程：柱、剪力墙、梁板、加气块*面甩浆，孔洞封堵，所有硂、砖触面的垂直缝，顶缝全部挂网。外墙定点与现场管理人员配合施工，并经专业管理人员验收合格后方能批灰。批灰过程中，垟面须先湿水，沙浆比例达标，垟面、阴阳角垂直*整误差低于3mm，且无空股、裂缝、沙眼。落地灰及时清理再利用，放线贴砖时门窗洞口要求整砖，特殊情况与现成管理人员配合处理。砖缝必须横*竖直，缝大小均匀，所有窗台、飘板等凸出构件，下口做滴水，上口做斜水，门窗洞口，硂砖迸缝沙浆严密饱满，确保不渗水，渗水保修。

　　（5）室内粘贴：地板粘砖时，地面清理干净，并扫防水沙浆，验收后方能开始贴砖。粘贴时确保无空鼓，否则返工赔料，完成面必须水*直缝，卫生间、厨房等防水地面，按图纸要求走水至地漏，地面无存水现象。

　　（6）施工过程中，如因做工马虎偷工损料，造成外墙、卫生间、厨房、层面等渗水现象，后果全部由乙方承担。施工时严禁浪费材料，要合理利用各种材料，违者罚款由乙方全部承担。

　　（7）中途不管任何原因私自**，停工一天，按照实际人数每人每天罚款一百元，停工1天以上按自动退场处理。工程款按实际工程量的.70%结算。

　　（8）工期进度：乙方必须按以上进度准备足够工人，若因乙方人员不足，拖延工期，拖延一天罚款1000元，拖延3填以上甲方有权另进班组，以保住工期按时完成。

　　六、安全、质量罚款细则

　　1、不戴安全帽、不穿防滑鞋，每人次罚款30元。

　　2、乘坐提升架上落，每人次罚款5000元。

　　3、宿舍白天不关灯、用电烧水、做饭等违章用，每人次罚款500元，并没收用电器具。

　　4、厨房、冲凉房或施工中用水，用电完后不关，每人次罚款200—500元。

　　5、施工中浪费材料，按原价十倍罚款。

　　6、高层抛掉物罚款1000—3000元，造成严重后果全部由乙方负责。

　　7、违反本合同乙方责任中的任何安全质量问题，似情节轻重处以罚款不等，如多次出现质量问题，停工整顿，严重者甲方有权清退乙方出场，工程款按60%结算。

　　8、工伤、工故乙方承担30%。

　　七、其他事项

　　1、本工地内打架每人次罚款1000元，严重者送**机关处理，一切法律经济责任自负，本工地员工在工地外发生一切事情与本工地无关。

　　2、借领工具、损坏或原价赔偿，违规操作损坏机械者，维修费用或造成其它损失由乙方负责。

　　八、合同生效

　　本合同安全、质量等未尽事宜按国家有关规定执行，本合同双方签字后生效，工程竣工时结算余款后自动失效，本合同一式两份均具同等法律效力。

　　发包方（甲方）签字：_______________

　　承包方（乙方）签字：_______________

　　_______年_______月_______日

　　_______年_______月_______日

2023年工程承包合同15

　　发包方：____________公司（以下简称甲方）

　　承包方：________________（以下简称乙方）

　　依照《中华人民共和国合同法》及其他有关法律、法规，遵循*等、自愿、公*和诚实信用原则，双方就本建设工程施事项协商一致，订立本合同。

　　第一条 工程概况

　　1、工程名称：______________项目外环境景观及______________景观园林绿化工程；

　　2、工程地点：_____________________；

　　3、工程承包范围和内容：______________园林景观、______________景观工程、______________景观工程（含各出入口）、绿化工程、园林建筑工程及配套水电工程、照明系统等（详见施工图）。本工程施工图的深化、优化设计由乙方负责，如本工程的施工由乙方承包，则乙方免费提供该项服务；如不由乙方承包该工程的施工，则甲方支付该项服务费用______________元予乙方。

　　4、承包方式：由乙方包工、包料、包机械、包管理、包质量、包工期、包安全、包税金、包文明施工及包深化、优化设计等。

　　第二条 工程期限

　　1、开工日期：_______年_______月_______日；竣工日期：_______年_______月_______日；总历时_______日。

　　2、如遇下列情况，经甲方现场监理工程师或工程代表签证后，工期作相应顺延，并用书面形式确定顺延期限。

　　（1）甲方在合同规定开工日期前_______天，不能移交乙方主要的施工场地、进场道路、施工用水用电，影响乙方进场施工者；

　　（2）明确由甲方负责供应的材料、设备、成品或半成品等未能按双方认定的时间进场，或进场的材料、设备、成品或半成品等向乙方交验时发现阶段缺陷，需要修配、改、代、换而耽误施工进度者；

　　（3）在施工中因停水、停电连续影响_______小时以上者；

　　（4）甲方现场监理工程师或工程师代表拖延办理签证手续而影响下一工序施工者；

　　（5）未按合同规定拨付预付款、工程进度款、代购材料价差款而影响施工进度者；

　　（6）因遇人力不可抗拒的自然灾害（如台风、水灾、自然原因发生的火灾、地震等）而影响工程进度者；

　　（7）发生重大设计变更。

　　第三条 工程价款及结算方式

　　1、工程预算总价款为人民币_______元（大写_______元）；

　　2、结算方式：

　　（1）甲方应在预定开工日期前_______个工作日内，向乙方预付工程预算总价款的30%；

　　（2）甲方应在乙方材料、工人进场以及提交开工报告后_______个工作日内向乙方支付工程预算总价款的30%；

　　（3）甲乙双方办理竣工验收和结算手续后的_______个工作日内，甲方向乙方加付至工程结算总款额的90%。

　　（4）工程结算总款额的10%作为工程质量保证金及保养金，甲方应在保养期期满后_______个工作日内会同乙方现场复检并办理保养终结手续，甲方按合同约定扣除保养期间应由乙方支付的各类款项和违约金后向乙方结清。

　　（5）以上付款的方式均以_______支付。

　　第四条 材料、设备供应、检验

　　1、进口特殊材料，由甲方组织供应到现场或指定地点。如在规定交货地点之外交货，其发生的超运距运费和其他费用由甲方负责；

　　2、成套设备和专用设备，由甲方负责招标、定货，供应和商品检验后交付乙方。对提前到货的设备应由甲方设库保存，安装时交付乙方妥善保管，不得挪用，丢失或损坏；

　　3、所有材料设备、成品、半成品均应附有合格证。

　　4、已进场的物资，若发现有不合格者，供料一方必须迅速将其运出场外。

　　5、具有合证书建筑材料、设备、甲方如有异议要求检验时，可以重新检验，检验后如属合格产品，其检验费用由要求检验的甲方承担；如属不合格产品，检验费用由乙方负担。

　　6、没有合格证书，且未经试验鉴定或经过试验鉴定为不合格证的`建筑材料、设备、构配件等，乙方不得用于本工程。

　　7、乙方已预定或已采购的材料，若甲方发生变更，造成的损失由甲方承担。

　　第五条 工程质量及验收标准

　　1、工程质量必须达到合格（验收标准按业主设计要求及行业规范执行），因乙方故意延误致使工程未能按时结算或提请验收的，本工程不能评定为合格。

　　2、乙方提供的苗木必须事先控制质量，苗木规格严格按照设计要求进行选择，苗木种植质量必须严格按照绿化种植规范。

　　3、苗木成活率达到100%。

　　4、工程完工后，乙方应通知甲方进行验收。双方现场检查工程质量，质量合格，即由甲方签收。

　　第六条 施工设计变更

　　1、甲方交付的设计图纸、说明和有关技术资料，均为施工的有效依据，乙方不得擅自修改。

　　2、施工图的重大修改变更，必须经甲方、设计单位同意，并于修改前______天办理设计修改议定单。设计修改议定单经甲方签证后，乙方才予实施。议定单和修改图纸作为合同的补充文件。

　　3、当修改图纸属于设计错误、设备变更、结构改变、标准提高、工艺变化、地质条件与设计不符实际时，其增加费用（包括返工损失、停工、窝工、人员和机械设备调迁、材料、构配件积压的实际损失）由责任方负责并调整合同造价。

　　4、乙方在保证工程质量和不降低设计标准的前提，提出修改设计的合理化建议，经甲方、设计单位或有关技术部门同意后实施；

　　5、在工程施工中发生下列事实之一时，乙方必须立即以书面通知甲方，要求确认；

　　（1）设计图纸和说明文件与工程现场状况不一致，设计文件所标明的施工条件与实际不符；

　　（2）设计图纸和设计文件表示不明确或有错误及遗漏，图纸与说明书不符；

　　（3）设计图纸和说明文件中未标明的施工条件发生了预料不到的特殊困难等。

　　（4）确认的事实必须在2天内解决，不能如期解决而造成停工的，工期损失由甲方承担。

　　第七条 甲方责任与义务

　　1、办理土地征用、青苗、树木的赔偿，坟地迁移、房屋拆迁、障碍物的拆除（包括架空及隐蔽的），并提供有关隐蔽、障碍物资料；

　　2、在开工前做好“三通”；按审定的施工组织设计或施工方案，提供在红线图以内距建筑物不大于______米的水、电源联结点，并装好水、电表，以便承包方按表计费；

　　3、根据施工地区供水、供电、水压、电压情况，采取措施满足施工用水、用电的需要；

　　4、按规定提供施工场地；

　　5、合同签订后______天内（以收签最后一张图纸为准）向乙方提供完整的施工技术资料______套；

　　6、确定建筑物（或构筑物）道路、线路、上下水道的定位标桩、水准点和坐标控制点；

　　7、组织甲乙双方和设计单位参加的施工图纸交底，并做好三方签署的交底纪要，并在______天内分送有关单位；

　　8、审核乙方工程进度表，及时向乙方支付工程进度款；

　　9、派驻施工现场的监理工程师或工程师代表，对工程进度、工程质量、隐蔽工程和合同执行进行监督检查，负责设计图纸问题的处理，设计变更的签证，工程中间验收、工程进度款拨款签证和其他必须的签证。

　　10、组织对工程的竣工验收，并按合同规定日期配合乙方办好竣工结算工作。

　　第八条 乙方的责任与义务

　　1、施工场地的*整、施工界区以内的用水、用电、道路和临时设施的施工；

　　2、编制施工组织设计（或施工方案）、施工总进度计划、材料设备及成品半成品等进场计划、用水电计划、开竣工通知书、隐蔽工程验收单等，并及时送甲方及有关单位；

　　3、按甲乙双方商定的分工范围，做好材料和设备的采购、供应和管理；

　　4、严格按照施工图与说明书进行施工，确保工程质量，按合同规定的时间如期完工和交付；

　　5、在交工前应负责保管，并清理好场地；

　　6、提供竣工验收技术资料，办理工程竣工结算，参加竣工验收；

　　7、在合同规定的保修期内，对属于乙方责任的工作质量问题，负责无偿修理。

　　第九条 违约责任

　　1、甲方的责任。

　　（1）未能按照承包合同的规定履行自己的责任，竣工日期得以顺延。

　　（2）工程未经验收，甲方提前使用或擅自动用，由此而发生的质量或其他问题，由甲方承担责任。

　　2、乙方的责任。

　　（1）工程质量不符合合同规定的，负责无偿修理或返工。

　　（2）工程交付时间不符合规定，每逾期一天，乙方向甲方支付人民币____________元作为逾期违约金。

　　第十条 争议的解决方式

　　本合同发生争议由双方协商解决，或请工商行政管理部门调解。协商、调解不成的，按下列第________项办理：

　　1、提交________仲裁委员会仲裁。

　　2、向________人民法院起诉。

　　第十一条 其他约定

　　1、本合同条款如对特殊情况有未尽事宜，双方可根据具体情况结合有关规定议定特殊条款。

　　2、其他本合同未言明事项，一律按《中华人民共和国合同法》及有关规定执行。

　　3、合同附件：全部施工图纸。上述附件为本合同的组成部分，具有同等法律效力。

　　4、本合同经双方签字盖章后生效，全合同工程竣工交验，结清工程尾款，保修期满后自然失效。

　　5、本合同正本2份，其中发包方执1份，承包方执1份，副本2份，发包方执1份，承包方执1份。

　　发包方：__________________

　　承包方：__________________

　　________年______月______日

　　________年______月______日

工程合伙承包合同(5)份（扩展5）

——工程承包合同菁选

关于工程承包合同(精选15篇)

　　随着人们法律意识的建立，合同的地位越来越不容忽视，签订合同可以使我们的合法权益得到法律的保障。那么大家知道合法的合同书怎么写吗？下面是小编精心整理的关于工程承包合同，欢迎阅读，希望大家能够喜欢。

关于工程承包合同1

　　发包方：________________________(以下简称甲方)

　　承包方：________________________(以下简称乙方)

　　甲方在________________________，建筑面积________，甲方将该工程以全包工的形式承包给乙方，有关具体事宜经双方商定后达成如下承包合同。

　　一、工程概况

　　楼房一共两层，砖混结构，建筑面积________㎡，层高________米，建筑总高度________米。

　　二、承包形式

　　甲方以全包工的形式承包乙方，所有泥工、付工、钢筋工、混凝土工、木工、架子工及所有架子树拆完归堆，场地清理一并在内。所有施工工具、施工机械、模板、支撑及配套、元丁、元丝、脚手架及配套元丝、马钉等均由乙方负责，甲方提供水、电。

　　三、安全责任

　　乙方在施工过程中必须严格按照国家建筑工程所规定的安全标准操作施工，切实把好用电、用水、机械操作等安全责任关。在施工中发生的.安全问题，由乙方负责。

　　四、工程内容

　　乙方按甲方所提供的施工图纸施工基础工程、正负零以上的主体工程、屋面工程、外墙工程(打底抹光)、内墙打底抹光、楼面捣制、*屋面随捣随光，地面捣制及所有材料的搬运，清理落水灰、施工现场清理等一并在内。

　　五、施工质量

　　六、承包单价

　　按国家建筑工程标准面积计算，每*方米单价________________元(小写________________元整)，合计________________元整(小写：________________。

　　七、付款方式

　　该工程于__________年________月年_______月工，工程款的结算：工程完工验收通过后支付合同价款的_____%，一年保修期满后支付合同价款的_____%。

　　八、本合同一式希共同维护执行。

　　甲方(签章)：__________________乙方(签章)：__________________

　　___________年_________月_______日___________年_________月_______日

关于工程承包合同2

　　发包方：(以下简称甲方)

　　承包方：(以下简称乙方)

　　按照《中华人民共和国合同法》，《中华人民共和国违筑法》，《中华人民共和国劳动法》及其它相关法律。行政法规的原则，经发包方(甲方)承包方(乙方)双方友好协商。特制定以下条款(双方共同遵守)：

　　一。工程概况：

　　1.工程名称：西南信息产业园区5#53#54#55#56#工程。

　　2.工程地址：

　　3.建筑面积：16662.80*方米

　　4.结构类型：框架

　　5.工程造价：

　　二。承包方式：

　　承包方(乙方)对西南信息产业园区5#53#54#55#56#工程项目劳务人工费总承包。

　　三。承包范围：

　　1.本工程承包范围为甲方发出的施工图中地梁面以上钢筋工，模板工，泥工三大工程所属的劳务工作。(不含水电，消防，门窗安装，油漆，涂料，栏杆及扶手钢筋竖焊金属构架，防水及外墙面隔热保温等工程)

　　四。承包工期：

　　1.开工时间：XX年 月 日(以双方确定的开工报告为准)

　　2.竣工时间：XX年 月 日

　　五。费用标准：

　　1.劳务费按实际施工建筑面积+─0.000以上/每*方米122元(结算单价：框架每*方75/m2计算，砖砌体内外墙抹灰及面砖，楼地坪按每*方米为47元)

　　2.甲方委托乙方完成承包范围以外的工作(包括地梁面及以外的工程)双方以现场市场价进行协商处理。

　　3.工程在施工过过程中若发生设计变更，劳务整体在人民币XX元以内，甲方不另外补份，变更量在XX元以上，甲方将变更的.劳务费按实调增(建筑面积增加不在此约定范围内)。

　　六。工程质量

　　在甲方工程技术人员的安排下，工程质量必须达到合格标准。

　　七。履行保证金及劳务人工费及支付：

　　1.乙方进场施工在一周内向甲方缴纳劳务履约保证金人民币叁拾万元整。

　　2.甲方在工程主体封顶五日内一次性返还乙方履约保证金人民币叁拾万元整。

　　3.本工程主体框架结构到五层楼面完，甲方按总价的85%支付乙方劳务费，以每本月25日进行工程量的结算，次月五日内支付85%人工工资。

　　4.该现场除合同包干外的另外用工，每日*均50元，技工为每日70元。

　　5.甲方应将乙方的人工工资打入乙方的账户，乙方向甲方提供人工费收据。

　　6.工程完工后一个月内付清全部劳务工程款。

　　八。甲。乙方的职责：

　　1.乙方只提供对焊机一台以及该项目施工工程中所需用的“扎丝，元钉铅丝，”其余均由甲方负责。

　　2.甲方提供乙方人员的办公室和住宿用房，食堂的设备及锅具。

　　3.乙方免费提供甲方现场管理人员工作用餐。

　　九。由于甲方原因造成现场停工、待料甲方按现场人员每人每天补贴人民币50元。

　　十。现场安全：

　　1.现场按甲方要求，乙方人员应遵守现场的规章制度，做到安全生产、文明施工。

　　2.乙方人员违反操作规程发生的安全事故，由乙自行负责。

　　甲方： 乙方：

　　负责人： 负责人：

　　电话： 电话：

　　年 月 日 年 月 日

　　注：本协议一式四份，甲乙双方各执两份，本协议具有法律效力

关于工程承包合同3

　　发包方：_________(以下简称甲方)

　　承包方：_________(以下简称乙方)

　　依照《中华人民共和国合同法》经双方协商一致，签订本合同，并严肃履行。

　　第一条工程项目

　　1.工程名称：_________

　　2.工程地点：_________

　　3.工程编号：_________

　　4.工程范围和内容：全部工程建筑面积_________*方米。

　　5.工程造价：全部工程施工图预算造价人民币_________元，其中：人工费_________元。(各单项工程详见工程项目一览表)

　　第二条工程期限

　　1.开竣工日期：依照国家颁布的工期定额，经双方商定，本合同工程开竣工日期如下：

　　全部工程自_________年_________月_________日开工，至_________年_________月_________日竣工(各单项工程开、竣工日期详见工程项目一览表)。

　　2.施工前各项准备工作，双方应根据工程协议书中第三条规定，分别负责按照完成。

　　3.在施工过程中，如遇下列情况，可顺延工期。顺延期限，应由双方及时协商，签订协议，并报有关部门备案。

　　(1)由于人力不可抗拒的灾害，而被迫停工者;

　　(2)因甲方变更计划或变更施工图，而不能继续施工者;

　　(3)因甲方不能按期供图、供料、供设备或所需之材料、设备不合要求，而被迫停工不能顺利施工者。

　　第三条物资供应

　　1.全部工程所需的物资按下列第(_________)项供应方式办理。

　　(1)特殊材料、统配、部管材料及统配、部管的机电产品，均由甲方负责采购，供应至乙方指定地点。其他材料由乙方负责采购供应。

　　(2)统配、部管材料，由乙方负责办理申请、订货、调剂使用，特殊材料及统配、部管的机电产品，由甲方负责采购供应至乙方指定地点，其他材料均由乙方负责采购供应。

　　(3)包工不包料工程，全部材料、设备由甲方采购供应到现场或指定的加工地点。

　　(4)其他方式：_________

　　2.由甲方负责供应的材料和设备的品种、规格、数量及进场期限(详见甲方供应材料、设备一览表)。

　　3.成套设备和非标准设备，由甲方负责办理申请、订货及加工，引进成立设备在交付乙方前，由甲方负责检验。甲方委托乙方总包承办设备订货及非标准设备加工，应另签订协议。

　　4.工程所需材料，如因供应部门的规格、品种或材质不能满足工程要求，必须以其他规格、品种代替或加工处理时，应事先取得原设计单位和甲方同意，并由三方签订协议后实行。由于代用或加工而发生的量差、价差及加工费，应按现行规定办理结算。

　　5.凡应附有合格证明的材料，在进场时必须由供应方负责验证;如无合格证明，必须经供应方试验合格后方准使用，其试验费用，应由供应方负担。因建设单位或设计单位对有出厂合格证明的材料要求重新试验，其试验费用，应由甲方负担。

　　6.由甲方负责供应的材料和设备，如未按时供应、或规格、质量不符要求，经双方努力仍无法解决、因此造成乙方的损失，应由甲方负担。

　　第四条工程款结算

　　1.全部工程造价的结算方式按下列第(_________)项规定办理。

　　(1)以审查后的施工图预算加增减变更预算进行结算。

　　(2)按施工图预算加包干系数确定的包干造价结算，包干范围以外的费用，另按有关规定付款。

　　(3)按标准施工图单方造价包干结算，包干范围以外的费用，另按有关规定付款。

　　(4)包工不包料工程，按预算定额规定的人工费结算。

　　(5)招标的工程，按中标的价款结算。

　　2.工程款拨付与结算办法，按现行规定办理(详见附件)。

　　第五条施工与设计变更

　　1.乙方要依据国家颁发的施工验收规范和质量检验标准以及设备要求组织施工，要全部达到合格。

　　2.要坚持按图施工，任何一方不得随意变更设计。如遇下列情况给对方造成窝工、返工，材料、构件的.积压，施工力量和机构调迁等损失，应由责任方负担。

　　(1)施工中如发现设计有错误或严重不合理的地方，乙方应以书面形式通知甲方，由甲方在七天内与原设计单位商定，提出修改或变更设计文件，经甲乙双方签订协议后，方准施工。

　　(2)在施工中，如遇设计变更超出原设计标准或规模时，应在施工前，按审批程序重新报批，经审查处审核工程预算，经办的银行审查投资后，并由甲乙双方签订协议，方可施工。否则，任何一方不得强行施工。

　　(3)在施工中，如遇中途停建、缓建，甲乙双方对在建工程，应商定做到安全部位。

　　(4)在施工中，如发现甲方投资不足，不能按时拨付工程进度款，而中途停建、缓建，给乙方造成的损失，应由甲方承担。

　　3.乙方应严格执行隐蔽工程验收制度，凡隐蔽工程完成后，必须经过验收作出记录，方能继续进行下一工序的施工。隐蔽工程在隐蔽以前，乙方应当通知甲方检查。甲方没有及时检查的，乙方可以自行检查，填写隐蔽工程检查记录，并将该记录送交甲方。事后甲方对该隐蔽工程进行检查，符合质量标准的，检查费用由甲方负担;不符合质量标准的，检查费用由乙方负担。乙方没有通知甲方检查，自行隐蔽工程的，检查费用由乙方负担。

　　4.甲乙双方在施工中遇到工程生项，应按定额管理办法报批。变更工程协议所附的变更预算，应在施工前及时送经办的银行，做为结算工程款之依据。

　　第六条竣工验收、结算与保修

　　1.乙方在单项工程竣工前五日将验收日期以书面通知甲方届时验收，如甲方不能按时参加验收，须提前通知乙方取得乙方同意后，另订验收日期，但甲方须承认竣工日期，如再不按时参加验收，其所发生的管理费和各项损失均由甲方承担。并偿付给乙方按预算造价每日万分之一的逾期违约金。

　　2.竣工工程验收合格，从验收之日起三天内，乙方向甲方移交完毕，如甲方不能按期接管，致使验收后的工程发生损失，应由甲方承担。

　　3.某项工程中的单位工程，如需单独移交甲方，在移交时，双方应办理中间验收手续，作为该单位竣工工程验收之依据。

　　4.在进行竣工工程验收中，如发现工程质量不符合规定，乙方应负责无偿修理或返工，并在双方议定的措施和期限内完成。经验收合格后，再行移交。由此造成工程逾期交付的，乙方应偿付给甲方按预算造价每日万分之一的逾期违约金。

　　5.工程已基本竣工，如遇某种材料或设备双方均无法解决，致使该项工程不能全部按期竣工，经双方研究同意，可做减项竣工，并对已完工程进行竣工验收和办理移交手续。

　　6.竣工工程验收，以国家颁发的施工验收规范、质量检验标准及施工图为依据。在进行竣工验收时，乙方应在验收前十天向甲方提供以下文件：

　　(1)增减变更文件和其他洽商记录;

　　(2)隐蔽工程验收记录和中间交工验收记录;

　　(3)工程竣工后，应绘制竣工图，工程变更不大的由施工单位在原施工图上加以说明，提交建设单位存档。工程变更较大的，可以由建设单位自绘或委托设计单位、施工单位绘制竣工图。

　　7.乙方在单项工程竣工验收后，属于民用建设项目应于竣工验收后十五天内，属于工业建设项目，应于竣工验收后三十天内，将竣工结算件送交甲方进行审查。甲方应在接到竣工结算件后，民用建设十五天内，工业建设二十天内审查完毕，如到期未提出异议，由经办的银行审定拨款。

　　8.工程竣工验收后，乙方对施工的土建工程质量负责保修一年(采暖工程在第一暖期内)。在保修期内，确由施工单位责任造成的屋面漏雨、管道漏水、漏气、堵塞等质量事故，乙方应负责无偿修理(属于专业性建筑安装工程按***各有关主管部门的特殊规定办理。)

　　9.工程未经验收，甲方提前使用或擅自动用，由此而发生的质量或其他问题，由甲方承担责任。

　　第七条违约责任和仲裁

　　1.由于乙方责任未按本合同规定的日期竣工，(以竣工验收合格日期计算)每逾期一天，应偿付给甲方按预算造价万分之一的逾期违约金;属于包工不包料的，每逾期一天，应偿付给甲方按预算人工费千分之_________的逾期违约金。

　　2.甲乙双方不得借故拖欠各种应付款项，如拖期不付，按银行的短期贷款利率偿付给对方逾期付款违约金。

　　3.实行合理化建议奖和提前竣工奖的，甲乙双方应根据有关政策的规定，另订协议。

　　4.建筑安装工程承包发生合同纠纷时，当事人双方应及时协商，协商不成时，任何一方均可申请各级城乡建设委员会或双方上级业务主管部门，进行调解;解决不了的，可向建筑物或者直接向人民法院起诉。

　　第八条附则

　　1.预算审查手续，由建设单位将建筑安装工程承包合同(附施工图预算)送市建设工程合同预算审查处审查。要求鉴证的，可到建筑物所在地的区、县工商行政管理局进行鉴证。

　　2.在本合同签订之前，双方签订的施工准备合同(工程协议书)，可做为本合同之附件。双方确认的往来信函、传真、电子邮件等，将作为本合同的组成部分，具有合同的效力。

　　3.招标工程，按《_________市建设工程招标、投标暂行办法》签订合同。

　　4.双方商定的其他事项：_________

　　第九条合同份数及有效期限。

　　1.本合同一式_________份。甲乙双方各执正本一份，并分别报送双方业务主管部门副本一份;其余副本，由甲方送银行、建筑物所在地的区、县工商行政管理局各一份备案。

　　2.本合同自双方签订之日起生效。在全部工程竣工验收并结清尾款后失效。

　　甲方(发包方)(盖章)：_________乙方(承包方)(盖章)：_________

　　代理人(签字)：_________代理人(签字)：_________

　　工程负责人(签字)：_________工程负责人(签字)：_________

　　单位地址：_________单位地址：_________

　　开户银行：______

　　___开户银行：_________

　　帐号：_________帐号：_________

　　电话：_________电话：_________

　　_________年____月____日_________年____月____日

　　签订地点：_________签订地点：_________

　　附件

　　1.工程项目一览表。

　　2.全部施工图纸。(合同正本有此件)

　　3.施工图预算。(合同正本及建设银行有此附件)

　　4.甲方负责供应的材料、设备一览表。

　　5.有关协议：_________。

　　6.有关补充合同：_________

关于工程承包合同4

　　甲方：__________________

　　乙方：__________________

　　签定日期：

　　依照《中华人民共和国合同法》及国家相关法律、法规和公司文件相关规定，遵循*等、自愿、公*和诚信的原则，甲、乙双方就_______（工程）劳力施工承包事宜协商达成一致。订立本合同。

　　第一条 工程概况

　　工程名称：______________

　　工程地点：______________

　　第二条 工程承包范围

　　___________________________________

　　第三条 工程工期

　　1．计划开工日期：_______年_______月_______日，计划完工日期：_______年_______月_______日，总日历天数_______天；

　　2．主要节点工期：___________________________________

　　3．乙方应无条件执行甲方的进度计划安排（包括新调整的进度计划）。

　　第四条 工程质量标准

　　所承包工程范围内的工程质量必须达到_____________________

　　第五条 组成合同文件及解释顺序

　　组成本合同的文件及优先解释顺序如下：

　　1．本合同；

　　2．本合同附件；

　　3．招投标文件；

　　4．本工程施工图纸及国家现行或行业标准规范；

　　注：上述文件应互为补充，在合同中出现含糊不清或不相一致时，按上述顺序解释，不能清楚解释时，在不影响工程正常施工进度的情况下由双方协商解决。

　　第六条 标准规范

　　本合同适用标准规范：____________________________

　　第七条 甲方责任和义务

　　1．负责统一制定各项管理目标，组织编制施工计划、物资需用量计划表，实施对工程质量、工期、安全生产、文明施工、计量检测、实验化验的控制、监督、检查和验收。

　　2．负责与业主、监理、设计及有关部门工作联系，协调现场工作关系。

　　3．根据工程情况要求乙方增减施工人数，满足施工生产需要。对施工质量底劣、技术差、不服从指挥、有违法乱纪行为的人员予以清退。

　　4．及时提供由甲方供应的施工机械设备、周转材料。

　　5．按本合同约定，向乙方支付劳动报酬。

　　6．统筹安排、协议

　　10．甲方在资金暂时不到位，业主未能按时拔付工程款的情况下，乙方不得因此而影响正常施工，不得聚众闹事，做到对甲方的谅解。

　　第八条 环境保护、安全生产和文明施工

　　1．甲方应集中组织对乙方进场施工人员进行安全生产、文明施工、环境保护以及公司相关制度等方面的教育；依据国家法律法规及公司相关规章制度、监督、监控乙方的'相关工作实施情况，使其体系有效运行。

　　2．乙方应遵守工程建设安全生产有关管理规定，严格按安全施工标准进行施工；加强对现场操作工人的安全教育；认真落实安全措施，采取必要的安全防护措施，消除事故隐患，确保安全生产；随时接受安全检查人员依法实施的监督检查。由于自身安全措施不力及违章操作造成事故，承担一切责任后果和经济费用。

　　发生安全事故，乙方应按有关规定立即上报甲方有关部门，同时按国家有关法律规定对事故进行处理。

　　3．乙方就严格执行建设主管部门及环保、消防、环卫等到有关部门对施工现场的管理规定，做到文明施工；保证施工现场整洁有序，符合文明施工的有关规定和要求，维护甲方良好的企业形象，并承担因违反有关规定造成的损失和罚款。

　　加强现场管理，采取一切适当的措施，保护现场内外环境，限制由施工作业引起的噪音或其它污染；避免对公众和第三方财产造成损害和妨碍。

关于工程承包合同5

　　甲 方：

　　乙 方： (姓名)身份证号:

　　为了进一步提高项目部整体管理水*，创安全生产、文明施工的优胜工地，全面落安全治理各项措施，根据国家省市有关安全、消防法规及上级综治的要求，并结合本项目部的具体情况(规范管理)，特制订《项目部安全生产责任书》，甲、乙双方共同履行下列职责：

　　1、施工班组要落实安全技术措施，高空作业必须系安全带和安全帽，如发现安全隐患及时向项目部汇报，不戴安全帽或安全带一律按50-100元/次处罚。。

　　2、现场施工人员，不得任意拆除和破坏施工产品及半成品，不得偷窃和破坏现场的任何生产设施，一经发现按项目制度处以50-20xx元的罚款。

　　3、现场内严禁打架、偷窃、吸毒、赌博等违法行为，不准留宿来历不明人员，一经发现，处以50-500的罚款，情节严重的报送当地**部分查处。

　　4、所有进现场人员必须持身份证，务工证、暂住证，(女性持有计生证)进入施工现场。

　　5、乙方因生产、生活等原因而发生刑事、治安案件受至处罚的，由项目部直接调查处理，根据情节予以当事人200-5000元罚款。构成刑事犯罪的'，送**部分严厉查处。

　　6、工作时间段严禁喝酒，一经发现酒后上班，按每次50元进行处罚，两次以上，一律开除，并承担酒后工作所造成的人生安全及一切损失。

　　7、施工过程中，高空抛物、不系安全带及不采取安全措施者，按每次50-200元予以罚款。

　　8、特殊工种必须由专业人员操作，无证操作者，一经发现按100元/次予以处罚，因无证或违规操作所造成的人身伤亡事故及财产损失,由乙方全权负责。

　　9、无故浪费材料，一经发现，处以原材料价格的3倍进行罚款。责任书签订后，如乙方违反以上协议内容，一切安全责任均有乙方负责，此协议有效期自签定之日起至工程竣工日止。责任书一式两份，甲、乙双方各执一份。

　　甲方：(代表人签字)

　　乙方：(签字)

　　联系电话：

　　年 月 日

关于工程承包合同6

　　发包方：＿＿＿＿＿（以下称甲方）

　　承包方：＿＿＿＿＿（以下称乙方）

　　甲、乙双方就建设工程项目充分协商签订本合同，共同信守。

　　１．工程名称：＿＿＿＿＿＿

　　２．工程地点：＿＿＿＿＿＿

　　３．工程面积（包括土建工程、水暖工程、电器工程）：共计＿＿＿＿份*方米。

　　４．承包内容：

　　５．建筑安装工程造价：共计人民币＿＿＿＿份元。

　　６．工程价款和费用的结算依据和付款办法：

　　（１）……

　　（２）……

　　７．工程开工日期：＿＿＿＿年＿＿月＿＿日

　　８．工程竣工日期：＿＿＿＿年＿＿月＿＿日

　　９．工程质量：以施工图纸及书、国家颁发的施工验收规范和质量检验标准为依据。

　　１０．甲方主要义务：

　　（１）……

　　（２）……

　　１１．乙方主要义务

　　（１）……

　　（２）……

　　１２．违约责任：

　　（１）甲方因自己原因延付工程价款时，每逾期一天，按应付款额＿＿＿＿‰计算违约金。

　　（２）乙方未按合同规定的时间竣工，每逾期一天，按未竣工程造价＿＿＿‰计算违约金。

　　（３）甲方未按约定的.时间和要求提供原材料、设备、场地、技术资料的，乙方可以请求顺延工程日期，还可以请求赔偿停工、窝工等损失。

　　（４）工程竣工后保险期一年。采暖工程保修期为一个采暖期，在保修期内，属承包方施工责任造成的如屋内漏雨、暖气不热、管道漏水等，由承包方负责免费修理。属发包方或设计责任造成的由甲方自理。

　　（５）因乙方原因致使建设工程质量不符合约定，造**身和财产损害的，承包人应当承担损害赔偿责任。

　　１３．本合同附件：共＿＿＿份

　　１４．合同有效期：本合同经双方签字盖章后生效。至工程竣工办理交工验收和款项结清时为止。但保修一条除外。

　　１５．本合同正本两份，双方各执一份。副本１５份，承包方７份，发包方７份，由发包方送建设银行一份。

　　发包方：＿＿＿＿＿＿（盖章）法定代表人（签字）：＿＿＿＿＿

　　承包方：＿＿＿＿＿＿（盖章）法定代表人（签字）：＿＿＿＿＿

　　签约日期：＿＿＿＿年＿＿月＿＿日

关于工程承包合同7

　　甲方：

　　乙方：

　　九河村民委员会清江组水库重修后，一直无人管理，水库边及水库内以垃圾为患，水库内储备水量不足，为了加强对水库管理及维护，本着互惠互利原则，将清江组水库承包给乙方，签订本合同，合同事项如下：

　　一、甲方责任：

　　1.对于**组织的兴修水利工程建设项目，如涉及水库建设及维修，需要清江组投入资源时，甲方应响应**及相关部门安排，组织人力物力投入工程建设。

　　2.在播秧期间，秧田需要从水库供水时，甲方应安排人员负责组织集中供水。

　　二、乙方职责：

　　1.乙方承包期间经营权归乙方所有，但乙方不得利用水库作非法经营，如乙方在承包期间产生的违法经营，所产生的.后果由乙方承担;

　　2.**组织兴修水利工程建设时，乙方积极响应**工程建设项目需求;

　　3.乙方在水源充沛季节对水库进行水量储备，在播秧季节，在保障养鱼水量情况下对北片区秧田进行集中供给二次，如遇特殊干旱情况，优先保障养鱼水量。

　　三、承包费用及付款方式

　　承包费1600.00元/年，承包期限为十年一签，承包费用为每十年一付，本次合同共计人民币16000.00元，大写(壹万陆仟元整)元，承包款一次性付清。在第二次竟标时，以本村村民优先，高价优先，在同等竟标价格条件下，原承包者优先原则。

　　四、违反赔偿条约：

　　1.本合同不受甲方法定代表变动影响，甲方法定代表调整时，本合同继续履行。

　　2.承包期间不论何种原因(如东边供水不足不能养鱼、或自然灾害不能养鱼)导致乙方不能继续经营养鱼情况下，承包费不予清退，且在承包期间不论水库是否具备养鱼条件，乙方承担对水库管理义务;

　　3.由于乙方原因不能继续履行合同时，承包费不予清退，且甲方未接收对水库管理职能期间，乙方承担对水库的管理及维护工作;

　　4.如因甲方原因不能继续履行合同时，甲方对乙方在经营期间用于水库管理或建设所产生的费用给予补偿，具体补偿金额由甲乙双方协商而定。

　　本合同共5页，前3页为合同正文内容，第3页下半页起为村民代表签名盖印，一式两份，甲方持一份，乙方持一份，村委会保存副本一份，具有同等的法律效力，自双方签订合同之日起生效。

　　甲方（盖章）：_______________ 乙方（盖章）：___________________

　　甲方代表签名：_______________ 乙方代表签名：___________________

　　地址：_______________________ 地址：___________________________

　　电话：_______________________ 电话：___________________________

　　传真：_______________________ 传真：___________________________

　　日期：______年______月_____日 日期：_______年_______月_______日

关于工程承包合同8

　　发包方：＿＿＿＿＿（以下简称甲方）

　　承包方：＿＿＿＿＿（以下简称乙方）

　　依照（中华人民共和国合同法）经双方协商一致，签订本合同，并严肃履行。

　　第一条工程项目

　　１．工程名称：＿＿＿＿＿

　　２．工程地点：＿＿＿＿＿

　　３．工程编号：＿＿＿＿＿

　　４．工程范围和内容：全部工程建筑面积＿＿＿＿＿*方米。

　　５．工程造价：全部工程施工图预算造价人民币＿＿＿元，其中：人工费＿＿＿元＿＿＿＿（各单项工程详见工程项目一览表）

　　第二条工程期限

　　１．开竣工日期：依照国家颁布的工期定额，经双方商定，本合同工程开竣工日期如下：

　　全部工程自＿＿＿＿年＿＿月＿＿日开工，至＿＿＿＿年＿＿月＿＿日竣工（各单项工程开、竣工日期详见工程项目一览表）。

　　２．施工前各项准备工作，双方应根据工程协议书中第三条规定，分别负责按照完成。

　　３．在施工过程中，如遇下列情况，可顺延工期。顺延期限，应由双方及时协商，签订协议，并报有关部门备案。

　　（１）由于人力不可抗拒的灾害，而被迫停工者；

　　（２）因甲方变更计划或变更施工图，而不能继续施工者；

　　（３）因甲方不能按期供图、供料、供设备或所需之材料、设备不合要求，而被迫停工不能顺利施工者。

　　第三条物资供应

　　１．全部工程所需的物资按下列第（）项供应方式办理。

　　（１）特殊材料、统配、部管材料及统配、部管的机电产品，均由甲方负责采购，供应至乙方指定地点。其他材料由乙方负责采购供应。

　　（２）统配、部管材料，由乙方负责办理申请、订货、调剂使用，特殊材料及统配、部管的机电产品，由甲方负责采购供应至乙方指定地点，其他材料均由乙方负责采购供应。

　　（３）包工不包料工程，全部材料、设备由甲方采购供应到现场或指定的加工地点。

　　（４）其他方式：＿＿＿＿＿＿＿＿

　　２．由甲方负责供应的材料和设备的品种、规格、数量及进场期限（详见甲方供应材料、设备一览表）。

　　３．成套设备和非标准设备，由甲方负责办理申请、订货及加工，引进成立设备在交付乙方前，由甲方负责检验。甲方委托乙方总包承办设备订货及非标准设备加工，应另签订协议。

　　４．工程所需材料，如因供应部门的规格、品种或材质不能满足工程要求，必须以其他规格、品种代替或加工处理时，应事先取得原设计单位和甲方同意，并由三方签订协议后实行。由于代用或加工而发生的量差、价差及加工费，应按现行规定办理结算。

　　５．凡应附有合格证明的材料，在进场时必须由供应方负责验证；如无合格证明，必须经供应方试验合格后方准使用，其试验费用，应由供应方负担。因建设单位或设计单位对有出厂合格证明的材料要求重新试验，其试验费用，应由甲方负担。

　　６．由甲方负责供应的材料和设备，如未按时供应、或规格、质量不符要求，经双方努力仍无法解决、因此造成乙方的损失，应由甲方负担。

　　第四条工程款结算

　　１．全部工程造价的结算方式按下列第（）项规定办理。

　　（１）以审查后的施工图预算加增减变更预算进行结算。

　　（２）按施工图预算加包干系数确定的包干造价结算，包干范围以外的费用，另按有关规定付款。

　　（３）按标准施工图单方造价包干结算，包干范围以外的费用，另按有关规定付款。

　　（４）包工不包料工程，按预算定额规定的人工费结算。

　　（５）招标的工程，按中标的价款结算。

　　２．工程款拨付与结算办法，按现行规定办理（详见附件）。

　　第五条施工与设计变更

　　１．乙方要依据国家颁发的施工验收规范和质量检验标准以及设备要求组织施工，要全部达到合格。

　　２．要坚持按图施工，任何一方不得随意变更设计。如遇下列情况给对方造成窝工、返工，材料、构件的积压，施工力量和机构调迁等损失，应由责任方负担。

　　（１）施工中如发现设计有错误或严重不合理的地方，乙方应以书面形式通知甲方，由甲方在七天内与原设计单位商定，提出修改或变更设计文件，经甲乙双方签订协议后，方准施工。

　　（２）在施工中，如遇设计变更超出原设计标准或规模时，应在施工前，按审批程序重新报批，经审查处审核工程预算，经办*行审查投资后，并由甲乙双方签订协议，方可施工。否则，任何一方不得强行施工。

　　（３）在施工中，如遇中途停建、缓建，甲乙双方对在建工程，应商定做到安全部位。

　　（４）在施工中，如发现甲方投资不足，不能按时拨付工程进度款，而中途停建、缓建，给乙方造成的损失，应由甲方承担。

　　３．乙方应严格执行隐蔽工程验收制度，凡隐蔽工程完成后，必须经过验收作出记录，方能继续进行下一工序的施工。隐蔽工程在隐蔽以前，乙方应当通知甲方检查。甲方没有及时检查的，乙方可以自行检查，填写隐蔽工程检查记录，并将该记录送交甲方。事后甲方对该隐蔽工程进行检查，符合质量标准的，检查费用由甲方负担；不符合质量标准的，检查费用由乙方负担。乙方没有通知甲方检查，自行隐蔽工程的，检查费用由乙方负担。

　　４．甲乙双方在施工中遇到工程生项，应按定额管理办法报批。变更工程协议所附的变更预算，应在施工前及时送经办*行，做为结算工程款之依据。

　　第六条竣工验收、结算与保修

　　１．乙方在单项工程竣工前五日将验收日期以书面通知甲方届时验收，如甲方不能按时参加验收，须提前通知乙方取得乙方同意后，另订验收日期，但甲方须承认竣工日期，如再不按时参加验收，其所发生的管理费和各项损失均由甲方承担。并偿付给乙方按预算造价每日万分之一的逾期违约金。

　　２．竣工工程验收合格，从验收之日起三天内，乙方向甲方移交完毕，如甲方不能按期接管，致使验收后的工程发生损失，应由甲方承担。

　　３．某项工程中的单位工程，如需单独移交甲方，在移交时，双方应办理中间验收手续，作为该单位竣工工程验收之依据。

　　４．在进行竣工工程验收中，如发现工程质量不符合规定，乙方应负责无偿修理或返工，并在双方议定的措施和期限内完成。经验收合格后，再行移交。由此造成工程逾期交付的，乙方应偿付给甲方按预算造价每日万分之一的逾期违约金。

　　５．工程已基本竣工，如遇某种材料或设备双方均无法解决，致使该项工程不能全部按期竣工，经双方研究同意，可做减项竣工，并对已完工程进行竣工验收和办理移交手续。

　　６．竣工工程验收，以国家颁发的施工验收规范、质量检验标准及施工图为依据。在进行竣工验收时，乙方应在验收前十天向甲方提供以下文件：

　　（１）增减变更文件和其他洽商记录；

　　（２）隐蔽工程验收记录和中间交工验收记录；

　　（３）工程竣工后，应绘制竣工图，工程变更不大的由施工单位在原施工图上加以说明，提交建设单位存档。工程变更较大的，可以由建设单位自绘或委托设计单位、施工单位绘制竣工图。

　　７．乙方在单项工程竣工验收后，属于民用建设项目应于竣工验收后十五天内，属于工业建设项目，应于竣工验收后三十天内，将竣工结算件送交甲方进行审查。甲方应在接到竣工结算件后，民用建设十五天内，工业建设二十天内审查完毕，如到期未提出异议，由经办*行审定拨款。

　　８．工程竣工验收后，乙方对施工的土建工程质量负责保修一年（采暖工程在第一暖期内）。在保修期内，确由施工单位责任造成的屋面漏雨、管道漏水、漏气、堵塞等质量事故，乙方应负责无偿修理（属于专业性建筑安装工程按***各有关主管部门的特殊规定办理。）

　　９．工程未经验收，甲方提前使用或擅自动用，由此而发生的质量或其他问题，由甲方承担责任。

　　第七条违约责任和仲裁

　　１．由于乙方责任未按本合同规定的日期竣工，（以竣工验收合格日期计算）每逾期一天，应偿付给甲方按预算造价万分之一的逾期违约金；属于包工不包料的'，每逾期一天，应偿付给甲方按预算人工费千分之＿＿＿的逾期违约金。

　　２．甲乙双方不得借故拖欠各种应付款项，如拖期不付，按银行的短期贷款利率偿付给对方逾期付款违约金。

　　３．实行合理化建议奖和提前竣工奖的，甲乙双方应根据有关政策的规定，另订协议。

　　４．建筑安装工程承包发生合同纠纷时，当事人双方应及时协商，协商不成时，任何一方均可申请各级城乡建设委员会或双方上级业务主管部门，进行调解；解决不了的，可向建筑物或者直接向人民法院起诉。

　　第八条附则

　　１．预算审查手续，由建设单位将建筑安装工程承包合同（附施工图预算）送市建设工程合同预算审查处审查。要求鉴证的，可到建筑物所在地的区、县工商行政管理局进行鉴证。

　　２．在本合同签订之前，双方签订的施工准备合同（工程协议书），可做为本合同之附件。双方确认的往来信函、传真、电子邮件等，将作为本合同的组成部分，具有合同的效力。

　　３．招标工程，按（＿＿＿＿＿＿市建设工程招标、投标暂行办法）签订合同。

　　４．双方商定的其他事项。

　　（１）＿＿＿＿＿＿＿

　　（２）＿＿＿＿＿＿＿

　　（３）＿＿＿＿＿＿＿

　　（４）＿＿＿＿＿＿＿

　　甲方（发包方）：＿＿＿＿（盖章）

　　乙方（承包方）：＿＿＿（盖章）

　　工程负责人：＿＿＿＿＿＿（盖章）

　　工程负责人：＿＿＿＿＿（盖章）

　　单位地址：＿＿＿＿＿＿＿＿＿

　　单位地址：＿＿＿＿＿＿＿＿＿

　　开户银行：＿＿＿＿＿＿＿＿＿

　　开户银行：＿＿＿＿＿＿＿＿＿

　　帐号：＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿

　　帐号：＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿

　　电话：＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿

　　电话：＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿

　　本合同签订日期：＿＿＿＿年＿＿月＿＿日

　　第九条合同附件

　　１．工程项目一览表

　　２．全部施工图纸。（合同正本有此件）

　　３．施工图预算。（合同正本及建设银行有此附件）

　　４．甲方负责供应的材料、设备一览表。

　　５．有关协议：

　　（１）＿＿＿＿＿＿＿

　　（２）＿＿＿＿＿＿＿

　　（３）＿＿＿＿＿＿＿

　　（４）＿＿＿＿＿＿＿

　　６．有关补充合同：

　　（１）＿＿＿＿＿＿＿

　　（２）＿＿＿＿＿＿＿

　　第十条合同份数及有效期限。

　　（１）本合同一式＿＿＿＿份。甲乙双方各执正本一份，并分别报送双方业务主管部门副本一份；其余副本，由甲方送经办*行、建筑物所在地的区、县工商行政管理局各一份备案。

　　（２）本合同自双方签订之日起生效。在全部工程竣工验收并结清尾款后失效。

　　甲方：＿＿＿＿＿

　　乙方：＿＿＿＿＿＿＿＿

　　代理人：＿＿＿＿

　　代理人：＿＿＿＿＿＿＿

　　＿＿＿＿年＿＿月＿＿日

　　＿＿＿＿年＿＿月＿＿日

关于工程承包合同9

　　委托方(甲方)：

　　承接方(乙方)：

　　甲、乙双方经友好洽谈和协商，甲方决定委托乙方进行居室装潢。为保证工程顺利进行，根据国家有关法律规定，特签订本合同(包括本合同附件和所有补充合同)，以便共同遵守。

　　第一条：工程概况

　　1.工程地址：

　　2.居室规格：房型 层(式)室厅厨卫

　　1. 室，计 __________*方米;

　　2. 厅，计 __________*方米;

　　3. 厨房，计 __________*方米;

　　4. 卫生间，计 __________*方米;

　　5. 阳台，计 __________*方米;

　　6. 过道，计 __________*方米;

　　7. 其他(注明部位),计 __________*方米。

　　总计：施工面积 __________*方米。

　　8.施工内容：见预算书和施工图。

　　9.委托方式：

　　10.工程开工日期： 年 月 日

　　11.工程竣工日期： 年 月 日

　　工程总天数： 天

　　第二条：工程价款

　　工程价款(金额大写) 元，详见本合同附件(二)《预算书》。

　　1、材料款__________ 元; 2、人 工 __________费元;

　　3、设计费 __________元; 4、施工清运费 __________元;

　　5、搬卸费 __________元; 6、管 理 费 __________元;

　　7、其他费用(注明内容) 元。

　　第三条：质量要求

　　1. 工程使用主要材料的品种、规格、名称，经双方认可。详见本合同附件(三)《工程材料决算清单》。

　　2. 施工中，甲方如有特殊施工项目或特殊质量要求，双方应确认，增加的费用，应另签订补充合同。

　　3. 凡由甲方自行采购的材料、设备，产品质量由甲方自负;施工质量由乙方负责。

　　4. 甲方如自聘工程监理，须在工程开工前通知乙方，以便于工作衔接。

　　第四条：材料供应

　　1. 乙方须严格按照国家有关价格条例规定，对本合同中所用材料一律实行明码标价。详见预算书。甲方所提供的材料均应用于本合同规定的装潢工程，非经甲方同意，不得挪作他用。乙方如挪作他用，应按挪用材料的双倍价款补偿给甲方。

　　2. 乙方提供的材料、设备如不符合质量要求，或规格有差异，应禁止使用。如已使用，对工程造成的损失均由乙方负责。

　　3. 甲方负责采购供应的材料、设备，应该是符合设计要求的合格产品，并应按时供应到现场。如延期到达，施工期顺延，并按延误工期处罚。按甲方提供的材料合计金额的10%作为管理费支付给乙方。材料经乙方验收后，由乙方负责保管，由于保管不当而造成损失，由乙方负责赔偿。

　　第五条：付款方式

　　1. 合同一经签订，乙方进场后甲方即应付35%工程款;当工期进度过半( 年 月日)，甲方即第二次付30%工程款。工程俊工后甲方即付30%工程款，尾款5%工程款待甲方对工程竣工验收后一周内结算。(注：甲方需在乙方通知三天内验收) 甲方在应付款日期不付款是违约行为，乙方有权停止施工。验收合格未结清工程价款时，不得交付使用。

　　2. 工程施工中如有项目增减或需要变动，详见本合同附件(二)《家庭装潢工程工程项目变更表》，双方应签订补充合同，并由乙方负责开具施工变更令，通知施工工地负责人。增减项目的价款，在下一次付款期前付清。

　　3. 甲方未按本合同规定期限预付工程价款的，每逾期一天按未付工程价款额的1%支付给乙方。

　　第六条：工程工期

　　1. 如果因为乙方原因而延迟完工，每日按工费的1%作为违约金罚款支付给甲方，直至人工费扣完为止。如果因甲方原因而延迟完工，每延迟一日，以装潢工程价款中人工费的1%作为误工费支付给乙方 元。

　　2. 由甲方自行挑选的材料、设备，因质量不合格而影响工程质量和工期，其返工费由甲方承担，由于乙方施工原因造成质量事故，其返工费用由乙方承担，工期不变。

　　3. 在施工中，因工程质量问题、双方意见不一而造成停工，均不按误工或延迟工期论处，双方应主动要求有关部门调解或仲裁部门协调、处理，尽快解决纠纷，以继续施工。

　　4. 施工中如果因甲方原因要求重新返工的，或因甲方更改施工内容而延误工期的， 需签证，甲方须承担全部施工费用，如因乙方的原因造成返工，由乙方承担责任，工期不变。

　　5. 施工中，甲方未经乙方同意，私自通知施工人员擅自更改施工内容所引起的质量问题和延误工期，甲方自负责任。

　　第七条：工程验收

　　1. 工程质量验收，除隐蔽工程需分段验收外，待工程全部结束后，乙方组织甲方进行竣工验收。双方办理工程结算和移交手续。

　　2. 乙方通知甲方进行工序验收及竣工验收后，甲方应在三天内前来验收，逾期视为甲方自动放弃权利并视为验收合格，如有问题，甲方自负责任。甲方自行搬进入住，视为验收合格。

　　3. 甲方如不能在乙方指定时限内前来验收，应及时通知乙方，另定日期。但甲方应承认工序或工程的竣工日期。

　　第八条：其他事项

　　1、 甲方

　　1.1 必须提供经物业管理部门认可的房屋*面图及水、电、气线路图，或由甲方提供房屋*面图及水、电、气线路图，并向乙方进行现场交底。

　　1.2 如确实需要拆、改原建筑物结构或设备、管线，应向所在地房管部门办理手续，并承担有关费用。施工中如需临时使用公用部位，应向邻里打好招呼。

　　2、 乙方

　　2.1 指派(姓名)__________为乙方工地代表，负责合同履行，并按合同要求组织施工，保质保量地按期完成施工任务。

　　2.2 负责施工现场的安全，严防火灾、佩证上岗、文明施工，并防止因施工造成的.管道堵塞、渗漏水、停电、物品损坏等事故发生而影响他人。万一发生，必需尽快负责修复或赔偿。

　　2.3 严格履行合同，实行信誉工期。

　　2.4 在装潢施工范围内承担保修责任，保修期自工程竣工甲方验收入合格之日算起，为12个月。

　　第九条：违约责任

　　合同生效后，在合同履行期间，擅自解除合同方，应按合同总金额的5%作为违约金付给对方。因擅自解除合同，使对方造成的实际损失超过违约金的，应进行补偿。

　　第十条：争议解决

　　1. 本合同履行期间，双方如发生争议，在不影响工程进度的前提下，双方应协商解决或凭本合同和乙方开具的收据向________装饰行业协会家庭装潢专业委员会投诉，请求解决。

　　2. 当事人不愿通过协商、调解解决，或协商、调解解决不成时，可以按照本合同约定向--仲裁委员会申请仲裁;--人民法院提起诉讼。

　　第十一条：合同的变更和终止

　　1. 合同经双方签字生效后，双方必需严格遵守。任何一方需变更合同的内容，应经双方协商一致后重新签订补充协议。如需终止合同，提出终止合同的一方要以书面形式提出，应按合同总价款的10%交付违约金，并办理终止合同手续。

　　2. 施工过程中任何一方提出终止合同，须向另一方以书面形式提出，经双方同意办理清算手续，订立终止合同协议后，可视为本合同解除。

　　第十二条：合同生效

　　1. 本合同和合同附件向双方盖章，签字后生效。

　　2. 补充合同与本合同具有同等的法律效力。

　　3. 本合同(包括合同附件、补充合同)一式 份，甲乙双方各壹份。

　　甲方(业主)： (签章) 乙方： (签章) 住所地址： 企业地址： 邮政编码： 邮政编码： 工作单位： 法人代表： 委托代理人： 委托代理人： 电 话： 电 话： 签约地址： 签约日期：

关于工程承包合同10

　　合同编号：＿＿＿＿＿＿＿＿

　　工程名称：＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿

　　工程编号：＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿

　　工程类别：＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿

　　发包方（简称甲方）：＿＿＿＿＿＿＿＿＿

　　承包方（简称乙方）：＿＿＿＿＿＿＿＿＿

　　签订时间：＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿

　　签订地点：＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿

　　根据《中华人民共和国经济合同法》、《建筑安装工程承包合同条例》和煤炭部有关规定，结合本工程具体情况，经双方协商同意签订本合同。

　　第一条工程项目

　　一、工程名称：＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿

　　二、工程地点：＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿

　　三、资金来源：＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿

　　四、承包范围、工程内容：＿＿＿＿＿＿＿＿

　　１．承包范围：＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿

　　２．工程内容（详见附表１－１、１－２）：＿＿＿＿＿＿＿＿＿

　　３．其它：＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿

　　五、合同价款

　　１．合同总价款：＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿万元。

　　２．合同价款的计价依据

　　（１）＿＿＿＿年以＿＿＿＿＿＿＿＿文颁发的预算定额（统一基价）；

　　（２）＿＿＿＿年以＿＿＿＿＿＿＿＿文颁发的费用标准；

　　（３）＿＿＿＿年以＿＿＿＿＿＿＿＿文批复的人工费单价；

　　（４）＿＿＿＿年以＿＿＿＿＿＿＿＿地区预算价格；

　　（５）其它：＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿

　　第二条双方责任

　　一、甲方责任

　　１．办理工程永久用地的征用和施工组织设计内规定的临时用地的租用、青苗树木的赔偿、工程现场障碍物的拆除（包括架空及隐蔽的），并提供有关隐蔽障碍物资料。

　　２．办理建筑许可证及应由甲方办理的其它证件。

　　３．＿＿＿＿年＿＿月＿＿日前完成“四通一*”，即通往施工现场的水源、电源、通讯线路、运输道路、*整场地；满足施工用水、用电量的需要。负责场外运输道路的维修，安排好现场排水沟流向。（“四通一*”工作如甲方无力承担时，可委托乙方承担。）

　　４．协调地方工农关系，改善施工环境，保证水、电、路、通讯工程的正常使用。

　　５．合同签订后＿＿天内提供完整的建筑安装设计说明书及施工图一式＿＿份；施工技术资料（包括工程水文地质资料、水准点和坐标控制点等）＿＿＿份；＿＿＿天内提交水准点和坐标控制点，并进行现场校验。

　　６．组织乙方、设计单位及有关部门参加施工图交底会审，做好交底会审纪要，在会审后＿＿天内分送有关单位。

　　７．向经办的银行提交拨款依据，按时办理拨款和结算。

　　８．按时参加工程的月末验收、中间验收（如双方约定也可由甲方负责组织月末和中间验收）、隐蔽工程验收，负责组织工程的竣工验收，按照国家和行业有关规定，及时拨付工程价款、办理签证和竣工结算。

　　９．指派＿＿＿＿＿同志为甲方驻工地代表，对工程进度、质量、合同履行情况进行监督检查，负责签证和受理各项报表及协商其它有关事宜，及时解决应由甲方解决的问题。

　　实行监理的工程，甲方委托总监理工程师代行甲方的职责。甲方代表和总监理工程师易人，甲方应提前７天通知乙方，后任继续前任在合同中约定的权利义务。

　　二、乙方责任

　　１．负责施工区域内的临时道路、临时设施、凿井设施、水电管路的敷设、管理、使用和维修工作。

　　２．编制施工组织设计（或施工方案），做好各项施工准备工作。

　　３．严格按照施工图说明进行文明施工，符合“环保”要求，确保工程质量，按合同规定的时间如期完工和交付。

　　４．及时向甲方提出隐蔽工程验收通知、竣工验收报告，以及向甲方提出月末验收和中间验收计划；提供月份施工作业计划，材料设备、成品半成品等进场计划（包括月计划、用水、用电计划），月份施工统计报表，工程事故报告等。

　　５．工程竣工后，及时清理现场，做到工完场清。在规定的时间内提出完整的竣工验收资料，办理竣工验收手续和提出工程竣工决算。

　　６．已完工的房屋、构筑物和安装的设备，在双方约定的移交日期应负责保管。

　　７．利用永久建筑和设备建井时，负责建筑物和设备的维修和保养，保证矿井移交时的建筑安装工程质量。凡利用永久建筑和设备所发生的维护和修理费用由乙方承担。

　　８．指派＿＿＿同志为乙方代表，负责施工现场的管理及与甲方的联系工作。

　　第三条工程期限

　　一、总工期为＿＿＿天（日历天），自＿＿＿＿年＿＿月＿＿日开工，至＿＿＿＿年＿＿月＿＿日竣工验收。

　　二、甲方未能按约定完成“四通一*”、图纸供应不齐全不及时，供应的材料、设备和工程拨付不及时，以及不可抗力、外部关系等非乙方原因引起的延期开工、中途停工和窝工，经甲方签证后，工期顺延。

　　三、因乙方施工管理不善或者由乙方责任造成的工程质量返工、事故处理等导致延误工期时，工期不予顺延。

　　四、提前或延误交工，

　　每天按工程造价的万分之支付提前竣工费或承担违约金。

　　第四条工程质量与验收

　　一、乙方必须按照施工图纸、说明书和国家颁发的有关规范、规程和标准进行施工，并接受甲方代表和工程监理人员的监督。

　　二、甲方提出井巷、土建、安装等单位工程要求达到的质量等级（见附表３）。工程质量标准按照国家或行业的工程质量标准检验。

　　三、甲方要求的“创优”工程，工程竣工后，经质量验收达到优质工程，甲方应按工程造价的＿＿％支付优质工程增加费（最高不超过该工程原预算造价的２％）。

　　四、乙方在施工中必须遵守下列规定

　　１．主要材料、设备、成品、半成品（包括由甲方供应的）必须按有关规定进行抽验复验，对材料改变或代用，必须经原设计单位和甲方同意。

　　２．乙方在施工中发生质量事故，应及时报告甲方及监理工程师和工程质量监督站。重大质量事故处理方案，应经上级主管部门、设计单位、质量监督站、甲方等单位共同研究，并经甲方和设计单位签证后实施。由此而发生的费用支出，由乙方承担，工期不予顺延。

　　五、工程验收

　　１．月末验收和中间验收。由甲乙方组织有关单位进行月度验收和中间验收，验收合格后各方在验收证书上签字。

　　２．隐蔽工程验收。乙方必须保证隐蔽工程的质量。乙方应在工程隐蔽前＿＿天书面通知甲方或监理单位参加检验，双方确认工程合格后在工程验收证书上签字，如甲方不能如期派人参加检验，乙方可自行检查验收，做好隐蔽工程验收记录，甲方应予承认。工程隐蔽后若甲方提出复验，乙方应予同意，复验合格，工期相应顺延，其费用应由甲方负担；复验不合格，费用应由乙方负担，工期不予顺延。如乙方未通知甲方而对隐蔽工程自行验收，甲方提出复验，不论合格与否，费用由乙方负担，工期不予顺延。

　　３．竣工验收。乙方在单位工程预计竣工前＿＿＿天向甲方提出竣工报告及相关图纸、资料，由甲方组织有关单位在＿＿天内验收完毕。验收合格，在验收证书上签字，进行单位工程质量评级并认证。如验收不合格，应分清责任，限期整改，直至达到合格标准，所发生费用及工期由责任方负责。

　　４．竣工验收后，乙方应根据有关规定备齐全部竣工资料一式＿＿＿份，移交甲方。

　　六、工程保险。乙方按国家及行业有关规定的保修办法，负责保修。保修期为：土建工程＿＿年；安装工程＿＿年（暖气工程按一个取暖期）；井巷工程不实行保修。

　　第五条建筑材料、设备的供应、验收和价差处理

　　一、由甲方供应以下材料、设备的实物数量（详见附表２）。

　　二、除甲方供应以外的其他材料、设备由乙方采购。

　　三、任何一方供应的材料、设备应按合同规定按时、按质、按量供应，必须附有产品合格证或质量检验证书才能用于工程，任何一方认为对方提供的材料需要复验的，应允许复验。经复验符合质量要求的，方可用于工程，其复验费由要求复验方承担；不符合质量要求的.，不得应用于工程建设中，且应按指定时间远离施工现场，其复验费用由材料、设备供应方承担。

　　四、因材料质量不合格所造成的损失（包括仓库保管费）由材料供应方负责。

　　五、根据工程需要，经甲方代表签证，乙方可使用代用材料。因甲方原因使用时，由甲方承担发生的经济支出，因乙方原因使用时，由乙方承担费用。

　　六、因材料设备供应不及时造成停工待料时，其停、窝工损失由供货责任方承担。

　　七、本工程材料价差按＿＿＿＿＿＿＿＿＿文《煤炭建设建筑安装工程造价价差调整办法》中有关规定计算。

　　第六条工程价款的支付与结算

　　工程价款的支付和结算，应根据国家制定的基本建设工程价款结算有关规定执行。

　　一、本合同签订后＿＿＿＿日内，甲方按合同总价款（或当年计划建安工作量）的＿＿＿％支付乙方备料款计人民币＿＿＿＿万元。支付临时设施费＿＿＿万元；凿井措施费＿＿＿万元。

　　二、甲方收到乙方的工程进度月报后必须在＿＿＿日内按核实的工程进度支付进度款，工程进度款支付达到合同总价款的＿＿＿＿％时，按规定比例逐步扣回备料款。

　　三、工程价款支付达到调整后合同总价的９５％时，不再按进度付款，办完交工验收后，等保修期满工程质量仍然合格，欠付的工程款连同利息一次支付给乙方。井巷工程办完交工验收即一次结清。

　　四、工程价款的结算依据，除工程计价依据外，还应有：

　　１．施工组织设计或方案；

　　２．设计变更文件；

　　３．隐蔽工程、工程变更、岩石硬度变化、材料代用等签证；

　　４．井巷涌水量实测资料及地质条件变化的实测资料；

　　５．价差调整资料；

　　６．其它有关工程造价增（减）的合同文书往来函件或签证。

　　五、凡双方议定在本工程中采用的国家有关主管部门省（自治区、直辖市）人民**或授权部门规定的定额（或基价）、费用标准、人工、材料、设备价格等调整时，应相应对合同价款进行调整。

　　六、因甲方延期支付工程进度款或尾款，应向乙方支付延期付款金额每日

　　万分之＿＿的滞纳金。

　　七、确因甲方延期支付工程款、代购材料价差款而影响工程进度，造成乙方停工窝工及其它损失的应由甲方承担。

　　八、本合同价款的结算方式为：＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿。

　　九、乙方在全部工程竣工后＿＿＿＿日内，将竣工结算文件送交甲方和经办的银行审查，乙方应负责对审查中的疑问进行解释。甲方在收到文件＿＿＿＿日内审查完毕，如到期未提出书面异议，乙方可请求经办的银行审定后拨款。

　　第七条施工与设计变更

　　一、甲方提供的设计图约、说明书和有关技术资料，作为施工的有效依据，开工前由甲方组织设计交底和三方会审，作出会议纪要，作为施工的补充依据，甲乙双方均不得擅自修改。

　　二、施工中如发现设计有错误或不合理之处，双方应及时以书面形式通知对方，由甲方及时会同设计等有关单位研究确定修改意见或变更设计，乙方按修改或变更的设计进行施工。由于设计修改或变更而发生增减费用（包括返工损失、停工、窝工、人员和机械设备调迁，材料构件积压的实际损失、工程量增减变化等）由甲方承担，并调整合同价款，工期也做相应调整。

　　三、乙方在保证工程质量和不降低设计标准的前提下，提出修改设计、修改工艺的合理化建议，经设计或有关技术部门审查，甲方同意后采用并实施，其节约的价值按国家规定分配。

　　四、甲方如需修改或变更设计，必须由原设计单位作出正式变更通知书或修改图纸，乙方才予实施。重大修改或增加造价时，必须另行协商，在取得投资落实证明、技术资料设计图纸齐全时，乙方才予实施。

　　五、施工中如发现地下埋藏的古迹、文物等障碍物，乙方应立即通知甲方，由甲方报告文物管理机关处理并立即采取补救措施。由此增减的工程量及费用由甲方负责，并相应调整工期。

　　第八条工程监理

　　在实行工程监理的建设项目中，要认真执行煤炭部以煤基字［１９９６］第２５４号文发布的《煤炭工程建设监理规定》，甲方应向乙方正式通告监理单位及总监名单、监理职责、监理范围。监理单位要向乙方通告监理工程师名单及从事专业。乙方要配合监理单位对建设项目进行监督管理。甲方、乙方及监理单位应建立有效的沟通渠道，按照规定的方式交换信息。

　　第九条违约责任

　　乙方违约责任

　　一、工程质量不符合合同规定的，负责修理或返工。由于修理或返工造成逾期交付的，偿付逾期违约金。

　　二、由于乙方责任造成工程不能按合同规定时间交付使用的，乙方偿付逾期违约金。

　　三、保修期如发生质量问题，乙方接到甲方通知后＿＿＿＿日内进行修理，否则，甲方有权另请施工单位进行修理，因此而发生的修理费用由乙方承担。

　　甲方违约责任

　　一、未能按合同的规定履行自己应负的责任，除竣工日期得以顺延外，还应赔偿承包方由此造成的实际损失。

　　二、工程中途停建、缓建或由于设计变更以及设计错误造成的返工，应采取措施弥补或减少损失，并应赔偿乙方由此造成的实际损失。

　　三、工程未验收，甲方提前使用或擅自动用，由此而发生的质量或其他问题，由甲方承担责任。

　　第十条纠纷解决办法

　　本合同履行中发生争议，双方当事人应及时协商解决，协商不成可申请煤炭部主管部门进行调解。协调不成或调解未达成协议，双方当事人同意由＿＿＿＿仲裁委员会仲裁（双方当事人未在本合同中约定仲裁机构，事后未达成书面仲裁协议的，可向人民法院起诉）。

　　第十一条施工安全

　　乙方应按煤矿安全法规及有关规定做到安全施工，承担由于自身安全措施不力造成的责任和因此发生的费用，发生重大伤亡事故应按规定立即上报有关部门并通知甲方代表。非乙方责任造成的伤亡事故，由责任方承担责任和有关费用。

　　第十二条附则

　　一、本合同一式＿＿份（包括附件），甲乙方双方各执正本一份，副本由甲方报送经办的银行、当地工商行政管理机关、煤炭部地区工程造价管理站、质量监督站、监理单位和建设主管部门备案。按规定必须办理监（公）证的合同，送工程所在地工商、公证部门办理监（公）证手续。

　　二、本合同自双方代表签字，加盖公章或合同专用章即生效。需要办理鉴（公）证的，自鉴（公）证之日起生效；工程竣工验收符合要求，结清工程款后终止。

　　三、本合同签订后，如需修改补充的，双方协商一致后，可以签订补充协议，作为本合同的组成部分。

　　第十三条补充条款

　　…………………………………………………………………………………………

　　…………………………………………………………………………………………

　　甲方（盖章）：乙方（盖章）：

　　单位地址：单位地址：

　　法定代表人（签字）：法定代表人（签字）：

　　代理人（签字）：代理人（签字）：

　　开户银行：开户银行：

　　帐号：帐号：

　　电话：电话：

　　电挂：电挂：

　　邮政编码：邮政编码：

　　煤矿建筑安装工程承包合同有关条款的填写说明

　　封面

　　１．工程名称：指合同双方要进行建设的工程之称号。一般按总概算生产环节填写，如主副井井筒及相关硐室；井底车场巷道及硐室；地面生产系统等。

　　２．工程类别：按井巷、土建、安装三类工程分别填写。

　　３．发包方（简称甲方）：是指投资矿井建设的建设单位，必须填写单位的全称。

　　４．承包方（简称乙方）：是指承建矿井施工的施工单位，必须填写单位的全称。

　　５．签订时间：填写甲乙双方在合同条款协商一致的情况下，双方签字盖章的时间，年、月、日必须填写清楚，不得简写或缩写。

　　６．签订地点：指甲乙双方在合同条款协商一致的情况下签字的地点，应详细将省（自治区、直辖市）、市、县的具体地点填写清楚。

　　第一条工程项目

　　１．工程名称：填写方法与封面工程名称同。

　　２．工程地点：指工程的建设地点，应详细的将建设项目所在的省、市、县的具体地点标清。

　　３．资金来源，填写建设资金的筹措渠道，如开发银行贷款；集资；合资；自筹等。

　　４．承包范围、工程内容，应按附表要求按单位工程填写工程技术特征；工程数量；承包造价，开竣工时间等。

　　５．合同价款

　　（１）合同总价款，是指双方达成协议的工程内容和承包范围的工程价款。

　　工程价款：招标工程的，则以中标时确定的中标价为准；施工图预算加现场签证承包的，以批准的施工图预算价为准，现场签证部分在结算时调整；施工图预算加包干系数承包的，以施工图预算加包干系数的造价为准，合同约定的甲方签证（包干范围以外的）部分在结算时调整；施工图预算（或合同价、中标价）加风险系数一次包死承包的，以施工图预算加风险系数以后的造价为准，风险系数的内容应包括基本预备费和工程造价调整预备费两部分。

　　（２）合同价款的计价依据，必须将合同价的计算依据填写清楚，如定额、指标、费用标准的颁发年度、文号；人工、材料价格的编制时间和地区价格等。

　　第三条工程期限

　　工程期限是指施工的工程从开工起到完成施工合同约定的全部工程内容，达到竣工验收标准所经历的时间。

　　甲乙双方协商约定施工工期时，应按乙方投标标书所定工期或者按有关工期定额协商确定。

　　第四条工程质量与验收

　　中间验收（含月末验收）。指工程施工过程中因中间结算的需要对分部分项工程质量和数量的验收，跨年度施工的单位工程还包括竣工前的年度验收。

　　第六条工程价款的支付和结算

　　工程价款的结算方式，一般有以下五种方式可供选择：

　　１．中标价加现场签证结算，采用这种结算方式时，合同中应明确现场签证的范围；

　　２．施工图预算（或合同价）加甲方全部签证结算；

　　３．施工图预算（或合同价）加包干系数结算，采用这种方式时，双方共同商定包干系数和包干范围；

　　４．施工图预算（或合同价）加风险系数一次包死，不作调整。这种方式仅适用于合同价所依据的价格年度至工程竣工的时间跨度在二年以内或工期在一年以内的工程。

　　５．按投标中标价一次包死，不作调整，采用这种结算方式的条件同施工图预算加风险系数的结算方式。

　　第十三条补充条款内容包括：

　　一、因工程性质不同需补充的专业条款有：

　　１．井巷工程

　　（１）涌水量：甲乙双方必须按规定实测井巷涌水量，根据双方商定的时间，做好实测记录，双方签证认可，据此调整排水费用，结算工程价款。如一方不能按时参加，乙方可自行实测，作好记录，缺*方应承认实测结果。

　　（２）岩石硬度变化：施工中遇岩石硬度发生变化，双方应按约定的时间取样，做对比分析，及时调整岩石硬度变化而发生的工程造价变化。

　　（３）施工遇地质构造：施工中遇较大地质构造时，双方应根据约定的构造变化程度，及时观测并记录，共同拟定处理方案（包括费用计算）。乙方作好完整施工记录，甲方核实拨付价款。

　　（４）井巷验收合格后发生较严重变形或破坏时，经质量监督部门和上级主管部门检查认定由于施工质量原因造成的，由乙方无条件负责返工处理，一切费用由乙方自负；变形、破坏是由于地层压力或其它地质因素造成的，处理工程的费用由甲方承担。乙方由于技术原因不能承担该工作时，甲方可另请施工队伍处理。

　　２．安装工程

　　（１）任何一方供应的设备，在交付安装前，由甲乙双方进行现场验收做好难以记录。遇有设备缺件、损坏时，由供应方负责解决并承担费用。设备的随机配件、专用工具与技术资料等由甲方保管，乙方需用时向甲方借用。金属容器、非标设备、金属结构件等，甲方委托乙方加工时，另签加工协议。

　　（２）对土建和矿建施工的设备基础验收和预埋预留部件的检查，由甲方负责组织。乙方在安装工程开工前派专人配合，参加基础验收和预埋预留部件的检查。

　　（３）试车，管道工程的单体和局部试运，设备安装工程的单机无负荷试车由乙方组织。管道工程的负荷试运、电力和通信工程的试送电、试通、设备安装工程的联动无负荷试车由甲方组织。试车在４８小时以前通知对方，按照约定的分工各自做好准备。乙方做好试车记录，试车通过，双方在试车记录上签字，方可进行竣工验收。

　　因设备制造原因试车达不到验收要求，由该设备采购一方负责重新购置或修理，由此而发生的重新购置、修理、拆除、重新安装等费用由责任方承担。

　　因施工原因试车达不到验收要求，甲方代表在试车后２４小时内提出修改意见，乙方修改后重新试车，由此而发生的费用由乙方承担，工期不予顺延。

　　二、甲乙双方约定执行的国家或行业有关推荐性标准、规范、规程。

　　三、甲乙双方约定需补充的其它条款。

关于工程承包合同11

　　发包方(简称甲方)：

　　承包方(简称乙方)：

　　经甲乙双方友好协商，现甲方委托乙方承包甲方所需的装饰工程，为明确甲、乙双方的责任和权益，确保工程质量和工期，达成如下合同条款：

　　一、工程概况：

　　1、工程地点：成都高新区盛邦街333号12栋4单元32层2号

　　2、工程内容：以附属报价表及与报价表配套的设计内容为准，实行预算包干，如有项目增减应甲乙双方共同协商后并另出文字说明，所列项目：吊顶、门窗套及木门、墙地装饰、水电、电视电脑线路改造、卫和间设备及灯具安装。

　　3、承包方式：由乙方提供设计、物料供应、施工及安装。

　　4、工程造价：(人民币)。详见预算所列项目。

　　5、工程期限：自年日至月施工，工期顺延)。

　　二、付款方式：

　　1、双方签定合同后三日内，甲方即应向乙方支付工程定金计：贰万元整(人民币)。

　　2、工程施工完工后，甲方再向乙方支付工程尾款计：(人民币)。

　　3、工程施工产生所有款项均汇入本公司指定代理人胡志*账户，卡号：()

　　三、甲方责任：

　　1、与乙方共同确定装倏规格标准，仔细阅读预(决)算表，认真识别设计施工图，并签字认可。

　　2、负责协助乙方办理装修施工的.各项手续。

　　3、负责提供施工用水、用电，保障现场施工条件。

　　4、负责监管所有到场材料质量，并认真签定材料进场单据。

　　5、物管保证金由甲方垫付。在第二次付乙方工程款时扣回。

　　四、乙方责任：

　　1、安全、文明、合理安排施工，严格贯彻施工程序，保质保量地完成施工任务。质量达到验收标准的要求。如因乙方原因发生安全事故，甲方概不负责。

　　2、合理安排工期，确保甲方室内外现有房屋结构和设施及完工交验前的成品保护。如有损坏，应负责赔偿。保护环境，垃圾清运。

　　3、乙方负责提供两年的质保期。质保期内因乙方质量问题一律免费维修。质保期后及因甲方使用发生的问题由甲方承担费用。

　　五、 违约责任

　　1、违约方应承担全部法律责任。

　　2、如材料、施工技术不合要求，施工工期延后5天以上等按违约处罚总价5%，如发生重大质量和房屋设计损坏事故，甲方有权要求乙方撤换施工人员或终止合同。

　　3、如甲方不能按期付款(三日内)，乙方有权暂停施工，工期延误或造成其他后果，应由甲方自行承担。

　　六、施工中如甲方要求更改认可后的施工方案或另有新增项目需双方商定后，甲方认真签定更改单与新增项目单价表，并一次性付清其款项，乙方立即进料，精心施工，达到双方满意的效果。

　　七、本合同一式 贰 份，甲乙双方各执 壹 份。合同自签定之日起生效，全部合同条款履行完毕后失效。

　　甲方(公章)：_________

　　乙方(公章)：_________

　　法定代表人(签字)：_________

　　法定代表人(签字)：_________

　　_________年____月____日

　　_________年____月____日

关于工程承包合同12

　　[摘要]论述建设工程合同管理的概念，他的目的以及任务，目标特点.要想研究建设工程合同管理就必须学会理解其以上的东西，深刻的体会他的作用，以及日常生活中的运用，不紧要学会这些，我们也要学会在工程方面合同的作用，在一个工程中双方必须依靠合同来维持合作，不可违反合同。否则要受法律的制止，所以说它与法律是相辅想成，具有一定关系的，我们也要知道合同体系，合同担保和保险，合同的索赔问题，合同的检定与实行问题.

　　[关键字] 建设工程合同管理 索赔 规范

　　一、建设工程合同管理的重 要性及其意义

　　建设工程合同管理,是市场经济和工程建设管理中一项十分重要的内容。在工程项目的建筑过程中,其主体的行为必定会形成各个方面的社会关系,诸如**建筑管理机关、项目法人单位(业主)、设计单位、施工单位、监理单位、材料设备供应商等。其中除了**管理机关是依据法律、法规对工程建设主体行使行政监督管理外,其他各方面社会关系却是通过“合同”这一契约关系来完成的。工程建设活动的质量、投资和进度都是在合同管理的调整、保护和制约下进行的。建设工程合同管理的特点是涉及面广、综合性强,其重要性和意义表现在:

　　1)社会主义市场经济的要求。市场经济的一个重要特征是依法办事和鼓励自由竞争,合同管理就是法制(合同法、建筑法等等)管理。

　　2)现代企业自身发展要求。现代企业产权明晰,权责明确,政企分开,科学管理,建筑工程合同中的施工合同是业主与建筑施工企业进行工程发包和承包的重要法律形式,是工程施工、监理和验收的重要法律依据,是建筑施工企业走向市场的桥梁和纽带,合同的内容也直接关系双方的根本利益。

　　3)强化合同管理,提高履约率。

　　4)合同管理对开拓国际市场,尽快与国际接轨,也有十分重要意义。我国已加入世界贸易组织

　　二、建设工程合同的种类一个工程项目从立项到投入使用,特别是大中型项目,需要经历一个十分复杂的过程。在这个过程中,鉴订的合同可能有很多,但主要有以下几种:

　　1)建筑工程勘察设计合同:项目法人(业主,发包人)与勘察人、设计人(承包人)为完成一定的勘察、设计任务,明确双方权利、义务的协议。主要内容包括提交有关基础资料和勘察设计文件(包括概预算)的日期和质量要求、费用及其他协作条件等条款。《建设工程勘察设计管理条例》、《建设工程勘察和设计单位资质管理规定》、《建设工程勘察质量管理办法》、《建设工程勘察设计市场管理规定》等是此合同的签订依据。

　　2)建设工程委托监理合同:业主聘请监理单位代其对建设工程项目进行监督管理,明确双方权利、义务、责任的协议,该协议称为建设工程委托监理合同简称监理

　　合同。其主要内容包括监理对象,双方权利、义务、责任、酬金、违约责任和争议解决方式,其主要特征是高智能的技术性服务。《工程建设监理规定》、《工程建设监理单位资质管理试行办法》、《关于发布工程建设监理费有关规定的通知》等为监理合同的主要法律依据。

　　3)建设工程施工合同:建设工程施工合同是承包人进行工程建设施工,发包人支付价款的合同。合同的主要内容包括工程范围、建设工期、开工与竣工时间、工程质量标准、工程造价、技术资料交付时间、材料设备供应、质量保修范围和保证期、双方互相协作条款等。其主要法律依据是《中华人民共和国建筑法》、《中华人民共和国招标投标法》、《建设工程质量管理条例》、《建筑工程施工许可管理办法》、《建筑业企业资质管理规定》)、《房屋建筑工程和市政基础设施工程竣工验收暂行规定》、《房屋建筑工程质量维修办法》等。结合我国具体情况和FIDIC(国际咨询工程师联合会)土木工程施工合同条件,国家***、国家工商行政管理局(20xx年)发布的《建设工程施工合同文本》是各类工业与民用建筑施工管理和设备安装的合同样本。

　　4)建设工程物资采购合同:建设工程物资采购合同是具有*等主体的自然人、法人、其他组织之间为实现建设工程物资买卖,设立、变更、终止相互权利、义务关系的协议,一般分为材料采购合同和设备采购合同。其主要内容包括双方当事人的详情、合同价款、技术标准和质量标准、采购数量和计量方法、包装方式、付款方式和办法、交货期限、违约责任及其他条款等。其法律依据有《建筑法》、《招标投标法》、《工程建设项目招标范围和规模标准规定》和地方法规等。

　　5)其他合同:加工承揽合同、技术合同、租赁合同等在《合同法》中均有所涉及,他们在建筑工程中应

　　用较少,这里就不在赘述。

　　三、建设工程合同管理的内容

　　1)建立合同管理体系及管理制度,建立、健全合同管理档案。

　　2)合同订立前的管理。采取认真、严格的态度,做好市场预测、资信调查和订立应具备的相应条件调查等合同订立前的准备工作。

　　3)合同订立中的管理。订立合同是==-一种法律行为,双方应当认真凭实据严肃拟

　　定合同条款,做到合同合法、公*、全面、明确、有效。

　　4)合同履行中的管理。认真分析和跟踪管理合同执行情况,及时处理有关工程索赔事宜和合同纠纷事宜。

　　四、建设工程合同管理目的

　　为规范合同的管理，防范与控制合同风险，有效维护公司的合法权益，制定本制度。

　　4．1合同的主体

　　订立合同的主体必须是公司及所属各公司中具有法人资格，能独立承担民事责任的组织，其他部门、机构、分公司等不得擅自签订合同。

　　订立合同前，应当对对方当事人的主体资格、资信能力、履约能力进行调查，不得与不能独立承担民事责任的组织签订合同，也不得与法人单位签订与该单位履约能力明显不相符的经济合同。

　　公司一般不与自然人签订经济合同，确有必要签订经济合同，应经公司总经理同意。

　　4．2合同的形式

　　订立合同，除即时交割（银货两讫）的简单小额经济事务外，应当采用书面形式。 “书面形式”是指合同书、补充协议、公文信件、数据电文（包括电报、传真、电子邮件等），除情况紧急或条件限制外，公司一般要求采用正式的合同书形式。

　　4．3合同的内容

　　4．3．1当事人的名称、住所：合同抬头、落款、公章以及对方当事人提供的资信情况载明的当事人的名称、住所应保持一致。

　　4．3．2合同标的：合同标的应具有唯一性、准确性，买卖合同应详细约定规格、型号、商标、产地、等级等内容；服务合同应约定详细的服务内容及要求；对合同标的无法以文字描述的应将图纸作为合同的附件。

　　4．3．3数量：合同应采用国家标准的计量单位，一般应约定标的物数量，常年经销合同无法约定确切数量的应约定数量的确定方式（如电报、传真、送货单、发票等）。

　　4．3．4质量：有国家标准，部门行业标准或企业标准的，应约定所采用标准的代号；化工产品等可以用指标描述的产品应约定主要指标要求（标准已涵盖的除外）；凭样品支付的应约定样品的产生方式及样品存放地点。

　　4．3．5价款或报酬：价款或者报酬应在合同中明确，采用折扣形式的应约定合同的实际价款；价款的支付方式如转帐支票、汇票（电汇、票汇、信汇）、托收、信用证、现金等应予以明确；价款或报酬的支付期限应约定确切日期或约定在一定条件成就后多少日内支付。

　　4．3．6履行期限、地点和方式

　　履行期限应具体明确定，无法约定具体时间的，应在合同中约定履行期间的方式； 合同履行地点应力争作对本方有利的约定，如买卖合同一般约定交货地点为本公司仓库或本公司的住所地；约定具体地名的应明确至市辖区或县一级；

　　买卖合同在合同中一般应约定交付的手续，即合同履行的标志，如托运单、仓库保管员签单等。

　　4．3．7合同的担保

　　合同中对方事人要求提供担保或本方要求对方当事人提供担保的，应结合具体情况根据《担保法》的要求办理相关手续。

　　4．3．8合同的解释

　　合同文本中所有文字应具有排它性的解释，对可能引起歧义的文字和某些非法定专用词语应在合同中进行解释。

　　4．3．9保密条款

　　对技术类合同和其他涉及经营信息、技术信息的合同应约定保密承诺与违反保密承诺时的违约责任。

　　4．3．10合同联系制度

　　履行期限长的重大经济合同应当约定合同双方联系制度。

　　五、加强合同管理的`措施

　　1)普及建筑法规及合同法教育,培训合同管理人才。通过学*有关的法律法规,使合同当事人能知法、用法,能公正、公*、公开、独立地工作,做好建设工程合同管理工作。

　　2)设立专门合同管理机构和配备合同管理人员。地方**应设立专门合同管理机构和配备合同管理人员,对建设工程合同实施登记、审查等监督管理;项目业主、建筑企业内部设立专门合同管理机构和配备合同管理人员,建立和健全有关规章制度。建立合同台帐,并进行统计、检查。

　　3)积极推行合同示范文本制度。积极推行合同示范文本制度,一方面有助于当事人了解、掌握有关法律法规,有助于合同签定的合法、公*、全面、明确、有效;另一方面,便于**合同管理机关的监督管理,也有利于仲裁机构或人民法院对合同纠纷的裁决。

　　4)实现建设合同的计算机管理。建立以微机数据库系统为基础的合同管理,便于对信息资料的收集、整理、存储、处理、分析和使用。

　　5)推行“重信誉、守合同”评比活动,使大家关心合同管理,增强大家自觉履行合同意识。

　　6)借鉴和运用国外先进经验和通用规范。借鉴国外运行的合同管理经验,如国际咨询工程师联合会

　　编制的《FIDIC土木工程施工合同条件》或其他国家一些成功经验。对完善我国建设项目的合同管理制度和市场开发,都有十分重要的作用。

　　总之,通过良好的合同管理,才能保证合同当事人、合同订立形式和程序的合法性,才能保证合同内容的全面、合法、明确,进而维护合同双方的合法权益,维护社会正常的经济秩序,创造较好的社会和经济效益,使有限的投资发挥最大的经济效果。

　　六、建设工程合同管理概念与目的：

　　建设工程施工合同作为一种典型合同，具有它自身的特殊性和复杂性，它是甲乙双方在实施合同中的一切活动的主要依据；是甲乙双方为实现建设工程目标，明确相互责任、权利、义务关系的协议；是甲方进行工程建设，支付价款，控制工程项目质量、进度、投资，进而保证工程建设活动顺利进行的重要文件。一份全面、周密的合同，可以为降低工程造价、提高经济效益、预防经济风险、保证工程质量提供有效的途径。合同管理的方向应该是尽量使之成为调节甲乙双方经济活动关系的主要甚至是唯一依据。做到这一点，对规范工程管理、提高管理效率、提升工程质量、严格成本控制将会起到有效的促进作用。

　　七、建设工程合同管理的任务

　　施工承包合同中发包方的任务

　　发包人的责任与义务有许多，最主要的有：

　　1．提供具备施工条件的施工现场和施工用地；

　　2．提供其他施工条件，包括将施工所需水、电、电讯线路从施工场地外部接至专用条款约定地点，并保证施工期间的需要，开通施工场地与城乡公共道路的通道，以及专用条款约定的施工场地内的主要道路，满足施工运输的需要，保证施工期间的畅通。

关于工程承包合同13

　　发包方： (以下简称甲方)

　　承包方： (以下简称乙方)

　　甲方在山东XX寿光XX35兆瓦光伏电站土方项目，同意将该土方项目以包工包料形式承包给乙方施工。依照《中华人民共和国建筑法》、《中华人民共和国合同法》及有关法律法规，本着*等互利的原则，结合本工程具体情况，经甲、乙双方协商达成以下合同条款：

　　一、工程概况

　　1、工程名称：山东XX寿光XX35兆瓦光伏电站土方项目

　　2、工程地点：山东寿光XX

　　二、承包方式：以包工包料的形式承包给乙方施工。乙方应包该项工程的施工质量、工期、施工安全及工程竣工验收合格。

　　三、工程造价及承包范围：

　　1、场*：在满足施工要求范围内，要求场地*整，无缺陷，价格以整体总包的形式，价格总计6万元(陆万元整)。

　　2、场地回填：根据工程项目，根据总包方提供土方量，场地内需回填土方43000立方，价格为9元立方，工程款合计387000元(参拾扒万柒仟元整)。

　　3、场地内修路：场地内需修路约7000，要求路基础宽4，石子铺设厚度20c，路面压实，符合总包方的要求，价格88元每断面(即22元*方米)，由于场地原因，具体结算方式根据甲方要求来据实结算。

　　四、工程款支付方式：

　　1、根据上海XX公司(总包方)的付款方式，甲方(____市

　　华健XX工程有限公司)来支付乙方的工程进度款。

　　五、施工工期：

　　1、根据上海XX公司(总包方)的工期进度要求来合理施工。

　　2、因不可抗拒的客观情况影响工程进度的，经甲、乙双方协商，工期可相应顺延。

　　六、甲方的工作及责任：

　　1、开工前、准确提供建筑物四大角位置的控制点、水准点及0.00位置。

　　2、开工前，由甲、乙双方组织图纸会审和技术交底。协商一致，方可施工。

　　3、甲方要根据上海XX公司(总包方)的'进度款要求来支付工程进度款。

　　七、乙方的工作及责任：

　　1、乙方在施工中必须有足够的建筑材料和建筑机械，以保证工作项目的顺利完成。乙方施工要*整场地清除地上、地下障碍物等，处理邻*建筑物保护工作，并承担以上工作的费用和安全责任。

　　2、乙方处理地下管线及临*建筑的保护工作。

　　3、乙方必须按甲方提供的图纸及相关建筑法律、法规、强制性标准施工。在工程质量方面同要达到国家规定的质量验收合格标准，并按规定的时间完成任务整个工程项目。

　　4、在施工过程中，乙方必须服从甲方代表(或监理人员)的监督，加强各班组人员的管理。提高安全施工意识，做好安全文明施工工作。如出现安全事故或打架斗殴事件所造成的一切损失，概由乙方负责

关于工程承包合同14

　　发包方：(以下简称甲方)

　　承包方： ：(以下简称乙方)

　　甲方现委托乙方承建____厂房一栋，根据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及省市有关文件精神。遵循*等、公*和诚实信用原则，并结合工程实际情况，双方本着*等自愿的原则，经过多次协商，达成如下协议：

　　一、 工程概况

　　1. 工程名称：1#厂房一栋

　　2. 结构/层数：框架/二层(另加梯层)

　　3. 工程地点：

　　4. 建筑面积：23279.47m，(最终建筑面积按设计图纸以实际建筑面积为准结算)，分二期进行建设，第一期建设11639.73 m，第二期建设11639.73 m。

　　二、 工程承包方式：承包方式包含土建工程，土建装饰工程，包工包料施工。不包含(桩基工程、水、电、消防、防雷电梯安装工程、排水、排污PVC管道安装工程、白蚁防治及化粪池施工均由甲方另行发包)。

　　三、 工程内容及承包范围：

　　按照__有限公司设计的土建施工图纸内容进行施工，1#厂房具体承包范围及内容如下：

　　1. 本工程管桩基础由甲方施工完成且甲方委托当地质监部门经过验桩合格后交由乙方从承台基础开始施工。主体框架为钢筋混凝土、基础、地梁、柱、梁板均为钢筋混凝土结构，其余非主体结构的小型构件混凝土为现场搅拌现浇结构。楼板厚度、砖墙厚底，每层楼的层高均按图纸设计施工。

　　2. 应甲方要求本工程所有外墙的玻璃幕墙全部取消，更改为按照图纸每跨度相同的窗安装铝合金窗。取消外墙所有须铺贴的面砖，外墙墙面全部更改为普通油漆，一层所有大门全部更改为普通卷闸门安装，取消大门顶钢结构雨篷投影线安装。天面四周女儿墙高度全部更改为1.3米高。

　　3. 1#厂房室内首层地面及二层楼地面均采用水泥砂浆抹面压光，所有楼梯*台及步级采用水泥砂浆抹面压光，踢脚线贴砖10cm高。厕所贴白色瓷片1.8m高(不含洁具安装)，楼梯扶手采用不锈钢扶手安装。

　　4. 室内墙面全部为混合砂浆批底再白色批双飞粉二遍，天花板及梁用水泥砂浆扫*再批白色双飞粉二遍。

　　5. 室内地面回填土甲方负责运输土方到现场回填，乙方负责分层压实。

　　6. 本工程混凝土由甲方提供商品混凝土给乙方，待工程完工结算时甲方按施工时市面价格在乙方工程余款中扣除。

　　7. 材料要求：主要材料应提供合格证进行必要的检测，不合格产品不得采购使用。

　　8. 其余未尽事宜按照施工图纸施工，若施工过程中有变更，如增加或减少时按实际情况进行结算。

　　四、 质量等级：按合格工程标准施工。

　　五、 合同价款：

　　合同单价：1#厂房￥950元/m(人民币大写：玖佰伍拾元整每*方米)，此价款不含税，如需提供发票加收6%的税金。

　　合同约总造价：1#厂房23279.47㎡×950元/㎡=22115496元(人民币：贰仟贰佰壹拾壹万伍仟肆佰玖拾陆元)。

　　六、 付款及结算方法：

　　1. 乙方从第一期基础开始施工至二层楼面板完成经甲方验收合格后，甲方支付200万元的工程款给乙方。

　　2. 乙方从第二期基础开始施工至二层楼面板施工完成经甲方验收合格后，甲方支付占合同总造价36%约800万元的工程款给乙方。

　　3. 第一、二期所有工程的.砖砌体完成经甲方验收合格后，甲方支付300万元的工程款给乙方。

　　4. 本工程全面竣工经甲方验收合格后，甲方支付300万元的工程款给乙方。

　　5. 全部工程竣工验收合格后双方即办理结算，扣除甲方提供的商品混凝土总价款后剩余的工程款在竣工验收合格之日起叁个月的期限内甲方一次性支付至合同总造价的97%。(若有增加工程款则一并付清给乙方)

　　6. 合同总造价的3%作为工程质量保证金，于工程竣工验收合格之日起一年后质量没问题的，付清给乙方。

　　7. 若因甲方原因未能按期支付工程款给乙方，从逾期之日起，按逾期金额每月1.5%计算违约金给乙方。

　　8. 本合同工程保修期为二年，自工程竣工验收合格之日起算，国家法律规定保修期长于本条款约定的，按国家法律规定执行。工程在保修期内若因乙方原因出现不符合要求的质量问题，甲方通知乙方进行维修，乙方未能按要求及时维修的，则甲方可自行聘请人员进行维修，费用在质量保证金中扣除，非乙方责任除外。

　　七、 甲方责任

　　1. 甲方负责做好三通一*工作(提供临时施工水电接驳点供乙方使用)。

　　2. 负责提供8套设计图纸及有关资料给乙方。

　　3. 负责交纳报建的一切费用及**性的一切行政有关收费。

　　4. 甲方负责协调各方有关工作及***手续及签证工作。

　　5. 应甲方更改要求，本工程楼层结构及室内外装饰设计等有所改变，若因甲方更改原因导致涉及**性验收与图纸不符的问题，由甲方负责解决。因乙方原因造成的，由乙方负责。

　　八、 乙方责任

　　1. 编制好施工组织设计(包括施工方案)，施工总*面布置图，施工进度计划、设备、材料、成品、半成品等进场并送交甲方代表审核且按计划进行施工。

　　2. 作好施工日记，施工记录，隐蔽工程验收记录，汇集施工技术资料，作好交工文件移交给甲方。

　　3. 乙方应文明施工，在施工过程中应严格遵守安全操作规程，确保施工安全，施工安全必须达到国家规定的合格标准。施工过程中若发生质量问题、安全事故等均由乙方承担一切责任及经济损失，与甲方无关(乙方应按规定购买施工人员的安全责任意外险)。

　　4. 乙方应严格按照甲方提供的图纸要求进行施工，并服从甲方指定的工程监管人员或单位管理，主要施工部位(隐蔽工程)要有甲方代表人员或设计单位人员检查认可后才能进行下一道工序施工，承担由自身原因导致返工、修改的费用。

　　5. 认真执行甲方的各种规章制度及国家有关政策法规。

　　6. 乙方负责合同承包范围的施工任务。

　　7. 乙方委派的施工管理负责人为： 。

　　九、 工期：本合同的工期为210个日历天。开工日期： ：20____年11月 16日，竣工日期：20____年 06月15日。乙方力争提前完成本合同工程并交付甲方使用。施工过程中若遇停水、停电、雨天及人力不可抗拒的自然因素的，乙方提供相关部门证明，则工期顺延。若因乙方原因逾期完工的，每逾期一天，按合同总造价的1‰支付违约金给甲方。

　　十、 在合同执行期间，甲、乙双方若发生争执，双方经*等协商不成的，提交工程所在地有管辖权的人民法院解决。

　　十一、 本合同一式四份，甲、乙双方各执两份，未尽事宜双方另行协商解决。本合同自双方签字盖章之日起生效，双方共同遵守执行。

　　甲方： 乙方：

　　代表人： 代表人：

　　担保人：

　　日期： 日期：

关于工程承包合同15

　　承包方（简称甲方）：

　　分包方（简称乙方）：

　　一、分包工程名称：洛阳宏元工贸有限公司新建厂房

　　二、分包工程地点：宜阳寻村工业园区

　　三、分包工程范围及方式：溶化车间土建工程、蜡模车间土建工程、机加车间土建工程（依设计施工图纸及乙方预算书说明内容为施工依据），包工包料。二层砖混办公、宿舍楼。

　　四、分包工程工期：本分包工程开工日期是20xx年10月29日，总工期为120天。若遇天灾或人力不可抗拒的因素和建设方变更计划或施工图，应顺延工期。除此之外，工期每推迟一天，按承包方与发包方签订的合同总造价的约定条款执行扣罚日万分之四偿付违约金，并视为工程验收合格。

　　五、分包工程价款：甲乙双方共同认定本合同车间工程一次性包死价款为63万元（陆拾叁万元），二层砖混办公、宿舍楼按建筑面积每*方米500元整（500元/㎡），以实结算。

　　六、乙方严格按照施工图纸和说明要求，精心组织施工，保证工程质量，并接受建设单位、工地监理及甲方的监督管理。乙方负责收集土建工程所用的材料证明书合格证书，如质量不合标准，必须更换，其工料费损失由乙方承担，如工程质量低劣，甲方有权终止合同，乙方承担由此造成的全部经济和法律责任。

　　七、乙方应遵守有关单位各项规章制度，严格执行安全操作规程，科学文明施工，确实加强安全管理。在施工中，乙方违反规定而发生安全事故及质量事故，其责任和损失全部由乙方承担。

　　八、乙方自行采购本分包工程全部施工材料，材料质量和材料配比必须符合规范标准，并提供材质证明或合格证及竣工资料。若材料不符合要求，由此导致的工程质量不合格、返工等损失，全部由乙方承担。乙方负责本分包工程材料和工程质量试验费用。

　　九、施工用具、设备机械由乙方自行配备。如乙方使用甲方的机械设备、用具，应妥善保管和爱护，造成损坏或丢失，乙方全额赔偿。

　　十、为保证施工的顺利进行，乙方应派驻工地代表具体协商处理工程事务和施工关系。乙方应严格按照土建设计图纸和技术标准组织施工，若因建设单位变更施工图纸，乙方应积极向建设、监理等相关单位办理变更签证有效手续交存甲方，甲方据此调整本合同的分包工程价款。

　　十一、本合同分包工程质量必须符合图纸设计要求和现行的`国家规范标准，本合同土建工程随甲方钢构工程一并交工验收，乙方按规定履行土建工程的保修义务。

　　十二、分包工程价款结算方式

　　本合同分包工程价款分包方不提供发票，办理工程价款结算手续。支付方式：工程独立基础、基槽开挖完毕验收合格，甲方应付15%，工程出±0。000完毕后验收合格，甲方应付20%，工程围护墙砌体及装饰完毕验收合格，甲方应付20%，工程室内外地坪施工完毕验收合格，甲方应付20%，工程竣工验收合格，甲方应付15%，剩余工程款质保金5%，竣工日满一年后付清。

　　十三、乙方分包的工程项目，不得再行分包，否则甲方有权终止合同，乙方全部承担损失责任。

　　十四、合同签订后，任何一方不得随意更改或解除。如乙方不经甲方同意，单方面解除合同时，应有乙方赔偿甲方由此造成的全部损失和后续施工费用；若甲方中途无故解除合同，应赔偿乙方因此造成的经济损失。

　　十五、任何一方违反合同规定，双方协商解决，协调不成，可向涧西区人民法院依法起诉。

　　十六、本合同未尽事宜，双方另行签订有关协议，作为本协议的附件。

　　十七、本合同一式二份，甲乙双方签字盖章后生效。

　　甲方（公章）：_________乙方（公章）：_________

　　法定代表人（签字）：_________法定代表人（签字）：_________

　　_________年____月____日_________年____月____日

工程合伙承包合同(5)份（扩展6）

——劳动工程承包合同(5)份

　　劳动工程承包合同 1

　　发包方（以下简称甲方）

　　承包方（以下简称乙方）

　　因建设需要，现在甲方以包工包料方式将工程予以乙方承建，为明确

　　双方责任，确保工程的正常进行，依照《中华人民共和国经济合同法》和《中华人民共和国建筑法》及其它有关法律，行政法规，遵循*等、自愿、公*和诚实守信的原则。双方就本建筑工程施工事项协商一致，订立本合同。

　　一、工程概况

　　1、工程名称：

　　2、工程地点：

　　3、承包形式：

　　4、工程内容：

　　5、工程期限：工程从年月日至年月

　　日所有工程必须全面完成。

　　注：因甲方材料供应不足及图纸变更等原因造成的工程延期，乙方不负责任。

　　6、质量等级：合格。

　　7、合同价款：承包合同价按审计预算核定价下浮8%或以上（包工包料）为大写：（￥元）

　　8、质量要求及规格：所有材料必须按照乙方预算材料单所规格安装使用。

　　二、付款方式

　　1、签好合同甲方付元，施工到中途付元。

　　2、总工程完工付总工程款95%，剩余5%两个月内付清。

　　三、双方的责任和义务

　　1、甲方的责任和义务：

　　（1）甲方须向乙方提供免费的施工操作场地，施工临时用房及用水、电等临时设施，以满足乙方施工需要。安装设施由乙方自行负责。

　　（2）负责协调处理各施工单位与乙方的配合工作。

　　（3）对工程质量，进度实施监督检查，并委派具体工作人员协调处理工程事务。

　　2、乙方的责任和义务

　　（1）在正常条件下，确保工期不得无故拖延工期。

　　（2）严格执行国家有关人员安全，规范及施工现场管理操作规程，做到安全生产，文明施工，在施工现场甲方未经乙方同意靠*现场发生任何事故责任由甲方自行承担。在施工过程中乙方人员在操作中发生违规的'任何事故责任由乙方自行承担。

　　（3）在施工期内负责双方的财物保护，接受监理的指导意见。

　　四、违约责任

　　1、甲方不具备开工备件导致延期误工期，乙方有权向甲方要求赔偿经济损失。

　　五、其它

　　1、乙方向甲方承诺按照合同约定及工期要求施工。

　　2、甲方不负责乙方人员伙食和交通费用。

　　3、甲方应在施工现场附*协调乙方人员住宿，以便乙方人员施工，有关费用由甲方自理。

　　4、本合同一式两份，甲乙双方各执一份，经双方签字盖章后生效。

　　5、本合同条款履行完毕，工程完工款项付清后，本合同自行失效。

　　甲方（签章）：

　　签订日期年月日 签订日期年月日 乙方（签章）：

　　劳动工程承包合同 2

　　甲方：

　　乙方：

　　第三证明方：

　　甲方和乙方经公*、公正、友好协商，就张 标 工程退场事宜达成如下协议。

　　第一条：工程项目

　　1、工程名称： 工程

　　2、工程地点：工点

　　3、工程内容：隧道 开挖、支护、衬砌、防排水工程、洞口防护及其大小临配套建设等。

　　第二条：乙方工程进场投入财产及完成工程量情况

　　1、乙方已完成工程量：（后附完成工程量三方签认退场清算清单）

　　2、乙方投入财产状况：（后附 投入财产三方签认退场清算清单）

　　第三条：已完成工程量的清算

　　1、依据甲乙双方逐月的验收工程量清单为计算工程价款的唯一依据，依据甲乙双方在20xx年6～7月验收的临建工程作为临建工程退场清算的基础。

　　2、对乙方含临建的已完成工程量及产值的清算：

　　（1） 乙方已完成合同内外工程总产值万元（含临建工程万元）。

　　（2）乙方承担在施工中的违规、违章处罚金计 万元。

　　（3）综上所述乙方应得含临建工程的已完成工程量清算款总计万元，扣除违规处罚金万元，剩余工程款 万元。

　　第四条：乙方投入财产的清算（投入财产转让费指“机械设备、设施、办公设备及用品、机具、二三项材料、房屋等”的转让费）

　　1、依据甲乙双方现场清点的项目、数量和乙方所提供的采购发票或收据计算乙方投入财产的总价款。依据国家机械设备、设施、用品等折旧率的测算标准并结合已完成产值占合同价的比率，清算乙方投入财产的使用费用。乙方投入财产的转让费为乙方投入财产的评估价值－使用费用。

　　2、甲方根据乙方提供的投入财产（机械设备、设施、房屋、用品、机具、二三项材料等）清单中的财产类别、型号、功率、已使用年限，双方同意认定其打包转让费为 万元。

　　第五条：退场清退款的付款方式（后附退场费用清算清单）

　　1、乙方退场清算总费用：工程款 万元、投入的财产转让费万元、主要材料万元整，风险抵押金万元整，扣除违规罚金万元。退场清退款总计费用：万元。

　　2、此前验工计价过程中甲方已支付乙方总费用：工程款 万元、材料垫付款万元。总计费用：万元。

　　3、本次退场付款费用：乙方退场清算总费用-上述第2点的甲方已支付乙方总费用= 万元。

　　4、付款时间：甲方在20xx年1月20日前支付给乙方 万元（其中 万元乙方必须用于清偿地方紧要债务），20xx年5月30日前分三次清还剩余的万元清算款（其中工地交接完成后甲方即向乙方支付万元清算款；春节后乙方转请甲方代付外欠款项约万元（详见第六条第7点），4月30日前支付 万元清算款，5月31日前支付清算款的尾款 万元。正常情况下甲方若不

　　能按约定时间支付清算款时，甲方承诺超过时间按月息2%计算相应应付清算款利息。乙方每次收到相应清算款时，由乙方开具收据并由第三证明方鉴证。）。

　　第六条：甲乙双方综合约定条款：

　　1、乙方已完成的合同清单项目内的工程款税金由乙方支付，若乙方已交税金或发票总额未达到原合同约定条款应缴纳的额度，甲方有权在清算款中扣减相应税金的差额。

　　2、在乙方施工期间及甲方接手工地前，乙方涉及的全部债权债务、各种纠纷、工伤理赔等（包含但不限于农民工工资、设备租金、材料及设备款、借款、工程款、税金、合伙投资款、运输费、资金利息、工伤理赔、与地方的纠纷等一切费用）均由乙方自行解决及承担相应法律责任，与甲方无任何关系。

　　3、甲方进驻工地时与乙方按照三方签认的“ 隧道投入财产退场清算清单”共同清点机械设备、机具、各种材料、办公设备、办公用品、房屋、设施等。若甲方接收的乙方投入财产的数量、规格型号与三方签证的“投入财产退场清算清单”不符时，甲方有权在退场清算款中扣减相应的费用。

　　4、乙方原承包的工程场地，于20xx年2月15日清场交还甲方进场施工（交接之前时间段内工地现场仍由乙方负责看管及承担相应责任，甲方不承担任何责任）；乙方所完成工程的全部资料（含电子版等）交割给甲方。因乙方原因（故意不配合经第三证明方调解后仍无法解决的）耽搁交接，乙方向甲方缴纳违约金壹万元/天。若资料或签证不齐全，乙方必须按照甲方要求补齐相关签证资料。

　　5、上述认定的退场清算款（包括工程款和投入的财产）已包含了乙方在本工程中的所有机械费、材料费、人工费和管理人员工资、差旅费、外欠款及利息、税金、履约保证金、公司及项目借款、工程

　　量结算款、各种纠纷、工伤理赔及乙方在施工活动中发生的其它所有支出和甲方对乙方的合理补偿。

　　6、附后三方签证的“投入财产退场清算清单”及“已完工程量退场清算清单”的产权在甲方清算款付清之时起归属甲方。原机械设备、机具、设施、用品、二三项材料、房屋等产权不明晰的.，乙方承诺在甲方清算款付清之时履行完产权归属手续（必要时乙方必须配合甲方完成产权归属变更手续）。若甲方发现乙方有隐瞒、欺骗行为，甲方有权要求乙方承担相应法律责任并赔偿由此而给甲方造成的直、间接损失。

　　7、甲方已知或未知的乙方外欠款均由乙方自行解决并承担其相应法律责任。甲方按商定时间付款时，乙方必须在20xx年4月30日前将与本工程有关的所有外欠款全部付清。乙方亦可在20xx年2月5日前向甲方提供真实的外欠款项（必要项目需提供合同）及最大限度的偿还时间段、偿还金额清单（外欠款不能超过 万元，若超过，其超过部分由乙方自行解决），请求甲方代为付款并在乙方退场清算款中扣除相应金额的代付款。甲方同意代为付款后，若由于甲方未能按照乙方提供的外欠款详细清单及时代为支付乙方相应外欠款，所造成的损失由甲方自行承担；若乙方提供的外欠款详细清单有虚假，乙方应承担相应的法律责任并赔偿由此而给甲方造成的直、间接损失。

　　8、对于本协议附件中所列现场材料、设备、物资、临建（含房屋）、机具型号数量原则上不再调整。附件中所列财务已付现金、垫付材料款原则上不再调整。

　　9、甲乙双方承诺此协议只适用于双方，双方都负有保密义务。

　　10、第三证明方有监督甲、乙双方履行退场协议的义务。

　　11、本协议的法律管辖权为退场工程所在地县 。

　　第七条：本协议签订后原约定的 隧道 分包合同自行失效。自甲方支付完乙方退场清算款、甲乙双方完成所有甲方接收项目的产权归属后，本协议自行终止。

　　本协议一式肆份，甲方贰份、乙方和第三证明方各执壹份。 附件： 隧道退场费用清算清单、 隧道已完成工程量退场清算清单及投入财产退场清算清单

　　甲方（签章）：

　　甲方代表：

　　联系电话：

　　联系地址：

　　邮编：

　　日期：

　　第三证明方代表（签章）：

　　联系电话：

　　联系地址：

　　日期：

　　乙方(签章)： 乙方代表： 联系电话： 联系地址： 邮编： 日期

　　劳动工程承包合同 3

　　甲方：__

　　乙方：__

　　依据《中华人民共和国合同法》、《建筑安装工程承包条例》的有关规定及本工程的具体情况，经甲乙双方友好协商，特签订如下合同：

　　一：工程概况

　　1、工程名称及地点：

　　工程名称：彩虹大厦

　　工程地点：大冶市还地桥镇

　　2、工作内容：桩基础，加地基梁±0以上全框架、全商砼混凝土，现浇结构。

　　3、建筑面积：实算实结

　　二、承包方式

　　甲方同意将彩虹大厦以包工包料的.方式承包给乙方，(所有税费及工程附加费由甲方承担，乙方不负责)全工程计划建十七层，第一层至二层为商用，层高米，第三层以上为米，按单价980元/*方米的方式承包给乙方，按图施工包括水电及防水、空间硬化和电梯、简易消防其它设施，其它一切设施都由乙方按要求按图施工。

　　三、工程材料要求：全商砼现浇结构，按图施工。

　　1、砖、外墙四面钢砖，墙砖用加气块，公共部分贴地砖。

　　2、水泥按工程施工要求使用。

　　3、钢材：所有钢材全部采用鄂钢3GE产品，楼面布筋用带肋钢，与图纸要求相符。

　　4、水电材料:给水、排水用金牛，电线用双峰φ10进户，其它按要求办，消防和上水管用镀心管φ50。(不管电器设备、上下水箱设施)

　　5、电梯安装符合国家标准电梯，电梯品牌：

　　6、门窗：门要求安装标准为600元防盗门，窗用铝合金(按130/*方米标准、单玻)。

　　7、木楼梯扶手，按要求装避雷，排烟、天沟及顶面其它设施。

　　四、施工场地、工农关系

　　1、甲方必须提供水、电、路三通，水电费由乙方承担，装表为准。

　　2、在施工过程中，如有四邻发生纠纷，由甲方处理。

　　五、付款方式

　　甲方在基础全部完工付50万元，每层完工付40万元，封顶付100万元，墙体完工后，甲方付工程进度款100万元，乘余工程款甲方在竣工验收后除5%质量保证金之外全部付清，质量保证金一年后付清。

　　六、工程质量

　　乙方必须按照建筑规范进行施工，按图纸进行作业，各个部位由甲方技术人员进行检查、验收，在施工过程中，乙方如有偷工减料现象，甲方有权提出返工、拆除，造成的经济损失由乙方承担。

　　七、安全生产

　　乙方施工员应遵照《中华人民共和国建筑安全法》等法律、法规进行施工，保证文明生产、安全施工、精心操作原则。在施工过程中发生任何大小事故，一切由乙方承担，甲方不负任何连带责任。

　　八、开工日期

　　年日至年工并交付使用，如遇不可抗拒的因素或政策原因，竣工时间可以顺延。

　　九、本协议一式四份，甲、乙双方各执二份，签字后生效，此合同具有法律效力。合同未尽事宜，双方另行协商解决。

　　甲方签字：__乙方签字：__

　　__年__月__日

　　劳动工程承包合同 4

　　发包方（以下简称甲方）

　　承包方（以下简称乙方）

　　因建设需要，现在甲方以包工包料方式将工程予以乙方承建，为明确

　　双方责任，确保工程的正常进行，依照《中华人民共和国经济合同法》和《中华人民共和国建筑法》及其它有关法律，行政法规，遵循*等、自愿、公*和诚实守信的原则。双方就本建筑工程施工事项协商一致，订立本合同。

　　一、工程概况

　　1、工程名称：

　　2、工程地点：

　　3、承包形式：

　　4、工程内容：

　　5、工程期限：工程从年月日至年月

　　日所有工程必须全面完成。

　　注：因甲方材料供应不足及图纸变更等原因造成的工程延期，乙方不负责任。

　　6、质量等级：合格。

　　7、合同价款：承包合同价按审计预算核定价下浮8%或以上（包工包料）为大写：（￥元）

　　8、质量要求及规格：所有材料必须按照乙方预算材料单所规格安装使用。

　　二、付款方式

　　1、签好合同甲方付元，施工到中途付元。

　　2、总工程完工付总工程款95%，剩余5%两个月内付清。

　　三、双方的'责任和义务

　　1、甲方的责任和义务：

　　（1）甲方须向乙方提供免费的施工操作场地，施工临时用房及用水、电等临时设施，以满足乙方施工需要。安装设施由乙方自行负责。

　　（2）负责协调处理各施工单位与乙方的配合工作。

　　（3）对工程质量，进度实施监督检查，并委派具体工作人员协调处理工程事务。

　　2、乙方的责任和义务

　　（1）在正常条件下，确保工期不得无故拖延工期。

　　（2）严格执行国家有关人员安全，规范及施工现场管理操作规程，做到安全生产，文明施工，在施工现场甲方未经乙方同意靠*现场发生任何事故责任由甲方自行承担。在施工过程中乙方人员在操作中发生违规的任何事故责任由乙方自行承担。

　　（3）在施工期内负责双方的财物保护，接受监理的指导意见。

　　四、违约责任

　　1、甲方不具备开工备件导致延期误工期，乙方有权向甲方要求赔偿经济损失。

　　五、其它

　　1、乙方向甲方承诺按照合同约定及工期要求施工。

　　2、甲方不负责乙方人员伙食和交通费用。

　　3、甲方应在施工现场附*协调乙方人员住宿，以便乙方人员施工，有关费用由甲方自理。

　　4、本合同一式两份，甲乙双方各执一份，经双方签字盖章后生效。

　　5、本合同条款履行完毕，工程完工款项付清后，本合同自行失效。

　　甲方（签章）：

　　签订日期年月日 签订日期年月日 乙方（签章）：

　　劳动工程承包合同 5

　　甲方：

　　乙方：

　　第三证明方：

　　甲方和乙方经公*、公正、友好协商，就张 标 工程退场事宜达成如下协议。

　　第一条：工程项目

　　1、工程名称： 工程

　　2、工程地点：工点

　　3、工程内容：隧道 开挖、支护、衬砌、防排水工程、洞口防护及其大小临配套建设等。

　　第二条：乙方工程进场投入财产及完成工程量情况

　　1、乙方已完成工程量：（后附完成工程量三方签认退场清算清单）

　　2、乙方投入财产状况：（后附 投入财产三方签认退场清算清单）

　　第三条：已完成工程量的清算

　　1、依据甲乙双方逐月的验收工程量清单为计算工程价款的唯一依据，依据甲乙双方在20xx年6～7月验收的临建工程作为临建工程退场清算的基础。

　　2、对乙方含临建的已完成工程量及产值的清算：

　　（1） 乙方已完成合同内外工程总产值万元（含临建工程万元）。

　　（2）乙方承担在施工中的违规、违章处罚金计 万元。

　　（3）综上所述乙方应得含临建工程的已完成工程量清算款总计万元，扣除违规处罚金万元，剩余工程款 万元。

　　第四条：乙方投入财产的清算（投入财产转让费指“机械设备、设施、办公设备及用品、机具、二三项材料、房屋等”的转让费）

　　1、依据甲乙双方现场清点的项目、数量和乙方所提供的采购发票或收据计算乙方投入财产的总价款。依据国家机械设备、设施、用品等折旧率的测算标准并结合已完成产值占合同价的比率，清算乙方投入财产的使用费用。乙方投入财产的转让费为乙方投入财产的评估价值－使用费用。

　　2、甲方根据乙方提供的投入财产（机械设备、设施、房屋、用品、机具、二三项材料等）清单中的财产类别、型号、功率、已使用年限，双方同意认定其打包转让费为 万元。

　　第五条：退场清退款的付款方式（后附退场费用清算清单）

　　1、乙方退场清算总费用：工程款 万元、投入的财产转让费万元、主要材料万元整，风险抵押金万元整，扣除违规罚金万元。退场清退款总计费用：万元。

　　2、此前验工计价过程中甲方已支付乙方总费用：工程款 万元、材料垫付款万元。总计费用：万元。

　　3、本次退场付款费用：乙方退场清算总费用-上述第2点的甲方已支付乙方总费用= 万元。

　　4、付款时间：甲方在20xx年1月20日前支付给乙方 万元（其中 万元乙方必须用于清偿地方紧要债务），20xx年5月30日前分三次清还剩余的万元清算款（其中工地交接完成后甲方即向乙方支付万元清算款；春节后乙方转请甲方代付外欠款项约万元（详见第六条第7点），4月30日前支付 万元清算款，5月31日前支付清算款的尾款 万元。正常情况下甲方若不

　　能按约定时间支付清算款时，甲方承诺超过时间按月息2%计算相应应付清算款利息。乙方每次收到相应清算款时，由乙方开具收据并由第三证明方鉴证。）。

　　第六条：甲乙双方综合约定条款：

　　1、乙方已完成的合同清单项目内的工程款税金由乙方支付，若乙方已交税金或发票总额未达到原合同约定条款应缴纳的额度，甲方有权在清算款中扣减相应税金的差额。

　　2、在乙方施工期间及甲方接手工地前，乙方涉及的全部债权债务、各种纠纷、工伤理赔等（包含但不限于农民工工资、设备租金、材料及设备款、借款、工程款、税金、合伙投资款、运输费、资金利息、工伤理赔、与地方的纠纷等一切费用）均由乙方自行解决及承担相应法律责任，与甲方无任何关系。

　　3、甲方进驻工地时与乙方按照三方签认的“ 隧道投入财产退场清算清单”共同清点机械设备、机具、各种材料、办公设备、办公用品、房屋、设施等。若甲方接收的乙方投入财产的数量、规格型号与三方签证的“投入财产退场清算清单”不符时，甲方有权在退场清算款中扣减相应的费用。

　　4、乙方原承包的工程场地，于20xx年2月15日清场交还甲方进场施工（交接之前时间段内工地现场仍由乙方负责看管及承担相应责任，甲方不承担任何责任）；乙方所完成工程的全部资料（含电子版等）交割给甲方。因乙方原因（故意不配合经第三证明方调解后仍无法解决的）耽搁交接，乙方向甲方缴纳违约金壹万元/天。若资料或签证不齐全，乙方必须按照甲方要求补齐相关签证资料。

　　5、上述认定的退场清算款（包括工程款和投入的财产）已包含了乙方在本工程中的所有机械费、材料费、人工费和管理人员工资、差旅费、外欠款及利息、税金、履约保证金、公司及项目借款、工程

　　量结算款、各种纠纷、工伤理赔及乙方在施工活动中发生的其它所有支出和甲方对乙方的合理补偿。

　　6、附后三方签证的'“投入财产退场清算清单”及“已完工程量退场清算清单”的产权在甲方清算款付清之时起归属甲方。原机械设备、机具、设施、用品、二三项材料、房屋等产权不明晰的，乙方承诺在甲方清算款付清之时履行完产权归属手续（必要时乙方必须配合甲方完成产权归属变更手续）。若甲方发现乙方有隐瞒、欺骗行为，甲方有权要求乙方承担相应法律责任并赔偿由此而给甲方造成的直、间接损失。

　　7、甲方已知或未知的乙方外欠款均由乙方自行解决并承担其相应法律责任。甲方按商定时间付款时，乙方必须在20xx年4月30日前将与本工程有关的所有外欠款全部付清。乙方亦可在20xx年2月5日前向甲方提供真实的外欠款项（必要项目需提供合同）及最大限度的偿还时间段、偿还金额清单（外欠款不能超过 万元，若超过，其超过部分由乙方自行解决），请求甲方代为付款并在乙方退场清算款中扣除相应金额的代付款。甲方同意代为付款后，若由于甲方未能按照乙方提供的外欠款详细清单及时代为支付乙方相应外欠款，所造成的损失由甲方自行承担；若乙方提供的外欠款详细清单有虚假，乙方应承担相应的法律责任并赔偿由此而给甲方造成的直、间接损失。

　　8、对于本协议附件中所列现场材料、设备、物资、临建（含房屋）、机具型号数量原则上不再调整。附件中所列财务已付现金、垫付材料款原则上不再调整。

　　9、甲乙双方承诺此协议只适用于双方，双方都负有保密义务。

　　10、第三证明方有监督甲、乙双方履行退场协议的义务。

　　11、本协议的法律管辖权为退场工程所在地县 。

　　第七条：本协议签订后原约定的 隧道 分包合同自行失效。自甲方支付完乙方退场清算款、甲乙双方完成所有甲方接收项目的产权归属后，本协议自行终止。

　　本协议一式肆份，甲方贰份、乙方和第三证明方各执壹份。 附件： 隧道退场费用清算清单、 隧道已完成工程量退场清算清单及投入财产退场清算清单

　　甲方（签章）：

　　甲方代表：

　　联系电话：

　　联系地址：

　　邮编：

　　日期：

　　第三证明方代表（签章）：

　　联系电话：

　　联系地址：

　　日期：

　　乙方(签章)： 乙方代表： 联系电话： 联系地址： 邮编： 日期