机电安装施工合同范本五份

　　机电安装施工合同 1

　　发包方（甲方）：

　　承包方（乙方）：

　　为了明确双方权利和义务，协调工作，确保工程质量和施工进度，使工程顺利如期完成。依照《中华人民共和国合同法》和国家有关法律、法规的规定，经甲、乙双方协商签定本合同，以资共同遵守。

　　第一条工程名称：

　　第二条工程地址：

　　第三条施工工期：

　　以上工程自年月日起开工，至年月日止，总日历天数天，完成全部施工任务。若遇不可抗拒的`自然灾害;设计变更;施工渠道受阻，工期延顺。

　　第四条承包方式及施工内容

　　第五条合同价款

　　该工程共计造价元（大写金额）。

　　第六条付款办法

　　第七条工程质量及验收

　　乙方应严格按设计要求和国家颁发安装工程技术规程及验收规范进行施工。如因乙方责任造成返工者，则由乙方承担一切损失。如因甲方原因造成返工者，则由甲方承担损失。

　　第八条施工安全

　　施工中由于乙方违犯规程、违章作业所造成的事故或损失，由乙方负责。

　　第九条违约责任

　　合同一方不履行合同义务，责任方承担违约责任。

　　第十条合同生效及终止

　　本合同自双方签章之日起生效。本合同在双方完成约定内容后，即告终止。

　　第十一条解决纠纷方式

　　本合同未尽事宜或遇有争议、双方协商解决，仍不能达成一致意见者，可向人民法院提出诉讼。

　　第十二条合同份数

　　本合同一式四份，甲、乙双方各执二份。

　　甲方（公章）：_________

　　法定代表人（签字）：_________

　　_________年____月____日

　　乙方（公章）：_________

　　法定代表人（签字）：_________

　　_________年____月____日

　　机电安装施工合同 2

　　发包人全称：________（以下简称：甲方）

　　承包人全称：________（以下简称：乙方）

　　依据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》、及其他有关法律、法规和规章，遵循*等、自愿、公*和诚实信用的原则，双方就本工程水电安装工程施工事项协商一致，订立本协议。

　　一、工程概况：

　　工程名称：________（以下简称：本工程）；工程地点：施工现场条件：以现场实际情况为准；

　　二、工程承包方式、承包范围及承包内容：

　　1、承包方式：本工程甲方提供塔吊，乙方包人工、包材料、包施工机具、包工期、包质量、包进度、包安全文明施工、包验收合格。

　　2、承包的主要内容：包施工图和施工方案中的室内外水电安装工程，包括室内给排水、弱电的全部安装工程，消防等专业配套工程的预留孔洞、管道预埋，临时用电用水设备电器，日常安全巡查。

　　3、甲方直接分包的专业工程，乙方需全力配合。

　　4、本合同与主合同发生分歧时以主合同为准。

　　三、合同工期：

　　1、乙方应严格按甲方要求的工期组织施工，确保工期目标顺利实现。本合同约定本工程总工期为日历天；开工日期为：_____年_____月_____日，竣工日期为：_____年_____月_____日。

　　2、乙方必须服从和执行甲方项目部下达的施工生产计划，根据甲方的进度要求，随时调度作业人数和其它资源

　　3、若遇人力不可抗拒因素引起的工期延误，经甲方签证后，工期可适当顺延。

　　4、如因乙方本身原因造成甲方规定的形象进度或节点工期无法完成，每延期一天乙方自愿承诺向甲方支付人民币壹仟元整（￥：1000.00元）的违约金；若累计延误天数超过7天或连续延误天数超过5天，甲方有权单方面解除合同，由此引起甲方的所有损失（含间接损失）及费用均由乙方承担。

　　四、质量标准：

　　1、适应于本合同的工程质量检验评定标准、规范名称为（包括但不限于以下）：

　　①建设强制性条文；

　　②《建筑工程质量检验评定标准》GBJ301—88；

　　③《建筑电气工程施工质量验收规范》GB50303—20xx；

　　④《建筑给排水及采暖工程施工质量验收规范》GB50242—20xx；

　　⑤《采暖与卫生施工验收规范》（GBJ242—82）；

　　⑥《电气安装工程施工及验收规范》（GBJ242—82）

　　⑦《建筑电气安装工程质量检验评定标准》（GBJ303—88）；

　　⑧省、市相关部门的各种规章制度；

　　⑨甲方制定的工程质量验收实施细则。

　　2、本合同约定本工程质量必须达到“合格”质量标准。工程质量按国家相关标准进行验收评定。若工程质量验收为“不合格”，乙方自愿承诺每次向甲方支付人民币壹仟元（￥：1000.00元）的违约金，并负责返工直至达到本合同约定“合格”质量标准方可予以结算，结算单价按本合同约定综合单价执行，工程量按实际完成工作量计算；返工所需的材料、人工等所有费用均由乙方承担。

　　五、工程量的计量及结算方式：

　　1、结算依据：建筑面积按照施工图纸计算。

　　2、本工程按元/*方米计算，安装工程完工后，按所完工程量的支付工程款，余款待工程竣工交业主后一次结清。

　　六、文明施工及安全生产

　　1、乙方所有到场人员应遵守安全生产管理制度和安全生产管理操作规程。乙方负责人应带领所有工人积极学*安全生产法规，做好每个到场工人的三级安全教育，把安全责任落实到每个人头上。若发生安全事故，乙方承担30%的经济责任。

　　2、乙方负责本班组施工过程中的.安全生产管理责任，并负责对本班组全体工人进行班前安全交底，施工过程跟踪管理检查与整改。

　　3、乙方应指定专人为班组专职安全员（名单报工地项目部）负责本班组安全生产，配合工地安全小组作好各项安全生产工作。

　　4、乙方工人进场施工应持有身份证。不得使用无身份证人员，如被发现，每人罚款300元。在工地大便者罚歉200元，奖给举报者100元。穿拖鞋或不带安全帽罚款20元。任何在工地打架者，不论是否有理，每人次罚款500元后并移交当地派出所处理，由此所发生的费用由乙方承担。在工地不准赌博，若有者每人罚款200元。乙方不得使用“老、幼、病、残”的职工，若有由此造成的一切后果自负。乙方工人在工地不得烧菜煮饭、不得使用电热棒、电炉、煤气灶、取暖器等，否则罚款每次50元。乙方不得使用童工，否则产生的后果自负。乙方班组人员不得偷盗工地的设备及财务，若有者每次罚款200元并追究乙方负责人的责任。

　　5、严禁带家属及小孩等非生产人员进入工地。

　　6、乙方应负责所属班组进场人员遵纪守法，对违反法律所造成的后果及经济责任乙方承担100%的责任。

　　7、安全生产、文明施工、工完料净、现场整洁，配合工地做好本班组范围的各项文明施工，维护工地文明形象。

　　8、在施工过程中，乙方应严格遵照国家颁发的“建筑安装工程安全技术操作规程”认真采取有效措施，强化安全管理，按标准执行，确保安全生产、文明施工和临时建筑物，构造物的安全。乙方应负责全部责任（包括一切连带的经济与法律负责等）。

　　七、述双方达成的付款方式，乙方应优先支付给工人工资，否则若因此引起的劳动工资纠纷问题由乙方自行解决，跟甲方无关，

　　八、附则：

　　1、合同未详之处可经双方协商后另行补充条款以明确并作为合同补充文件。

　　2、合同在执行过程中，如发生纠纷，双方应本着实事求是的精神，通过协商解决，协商不能解决时，由上级权威机关进行最终裁决。

　　3、双方代表身份证复印件，作为本合同附件。

　　4、协议一式三份，甲乙双方各一份，施工员一份，协议自签定之日起生效，工程款付清自动失效。

　　甲方（公章）：_________

　　法定代表人（签字）：_________

　　_________年____月____日

　　乙方（公章）：_________

　　法定代表人（签字）：_________

　　_________年____月____日

　　机电安装施工合同 3

　　发包方：

　　承包方：

　　甲方将消防安装工程交由乙方负责施工，为明确甲乙双方的责、权、利，根据《中华人民共和国民法典》及有关法律法规，经双方协商一致，现就该工程达成以下协议：

　　第一条工程名称消防水喷淋、消火栓供水系统。

　　第二条工程范围乙方必须按照甲方提供的本工程的消防施工图纸，依据消防工程验收有关规范，按设计图纸要求施工，在没有经甲方和设计方同意修改前，乙方无权修改和变更设计。乙方施工必须达到本工程消防各系统功能的设计要求。

　　第三条承包方式包工包料，使用的产品或材料与预算书相符，并符合规范要求及设计要求。乙方向甲方提供消防各系统主要设备相关的产品合格证。

　　第四条工程造价工程总造价暂定为：

　　圆整。材料单价按照《建设工程造价信息》施工期间*均价计取。

　　第五条工程期限工期：乙方须在个日历天内完成本合同约定的施工内容和范围并通过甲方的初验，在施工过程中若甲方要求施工变更，则工期相应顺延。

　　第六条质量要求严格按照国家相关规范进行施工，达到合格标准。

　　第七条付款方式合同签订后，以甲方书面通知开工、乙方进场施工三个工作日内，甲方按工程预算总造价预付40%给乙方作备料款。工程完成，经核实工程量后，甲方向乙方支付到已完成工程量的90%。在本工程通过消防部门验收合格，并且乙方将竣工图等相关资料送交甲方后，甲乙双方在15个工作日内进行结算，其余款一次性拨付给乙方。结算付款前，乙方须按总价先提供发票。

　　第八条验收乙方完工后，甲方应在30天内向市消防支队申请验收，乙方保证能通过消防部门的一次性验收，并将竣工图及资料交齐甲方后方可进行结算。如工程未能通过验收的，乙方须返工至通过验收合格为止，各种费用自理并承担逾期交付的违约责任。

　　第九条工程结算

　　1、本工程套用《全国统一安装工程预算定额单位估价表》及相配套的费用定额，取费按类计取。

　　2、进行增减。

　　第十条双方责任

　　一、甲方：如工程项目有增减或设计更改的内容，按实际发生的项与量

　　1、提供该工程图纸四份，消防审核意见书一份;

　　2、提供施工现场使用的水电;

　　3、提供临时材料房一间;

　　4、协调乙方与其他交叉施工单位的关系。

　　二、乙方：

　　1、根据甲方提供的`图纸进行会审。会审后方可组织施工;

　　2、严格按照国家消防系统有关规范、技术要求施工，确保工程质量，并提供消防工程竣工验收资料二套给甲方，提供全套设备的相关技术资料及为甲方培训两名操作人员。

　　3、乙方在施工期间，必须对相邻的工程设施及管线进行保护，如有损害须负责赔偿。

　　4、在施工过程中如乙方因施工需要须对绿化或其他设施造成破坏的，必须在征得甲方同意后才可进行，并在施工完毕后由乙方负责恢复原状，否则所造成的一切责任由乙方承担。

　　5、乙方按合同文件要求以及国家相关的技术规范、施工操作规范完成本工程的施工，并注意安全文明施工，施工中发生的一切事故均由乙方自行承担责任。

　　6、保证施工完成后能通过消防部门的验收并合格。

　　第十一条产品要求乙方应按要求进行施工，所使用的产品必须为合格产品，如发现产品有质量、规格、型号、尺寸不符的立即退货，由此造成的费用由乙方承担，乙方不得使用不合格产品或伪劣产品的，乙每违反一次，乙方应向甲方支付元次的违约金。已施工部分，乙方须无条件返工，费用自理，造成逾期交付的，乙方还应承担逾期交付的违约责任。

　　第十二条保修责任工程验收合格后，从通过消防部门验收合格之日起保修12个月，在保修期内，如使用过程中发生工程质量问题，甲方或使用方通知乙方，乙方应在接到通知后48小时内派人到现场进行维修。如乙方不派人来维修，甲方或使用方将另行组织维修，费用从保质金中扣除，保质金不足以支付维修费用的，仍由乙方承担。

　　第十三条违约责任

　　甲方不按时付款的，甲方从逾期付款之日起，每逾期一天，按应付款的千分之一向乙方支付违约金。

　　乙方不按时完成工程，超工期的，每超工期一天，按合同总额的千分之一向甲方支付违约金。

　　乙方完成的工程不符合质量要求的，消防部门一次性验收不合格的，应返工直至达到要求，造成超工期的，按本条第。

　　项支付双倍的违约金。造成复检的费用由乙方承担。

　　第十四条

　　施工期间至未通过消防验收合格之前，乙方自行保管好材料、设备等，并加强施工安全的管理，如出现施工的安全事故及材料损失，一切责任均由乙方负责。

　　第十五条

　　其他：本合同如有未尽事宜，经甲乙双方友好协商解决。如双方不能协商解决的，由____市仲裁委员会仲裁或直接向有管辖权的人民法院起诉。

　　第十六条

　　本协议一式四份，甲乙双方各执两份，具有同等法律效力，自双方签字盖章之日起生效。

　　甲方：法人代表：经办人：电话：帐号：开户行：

　　乙方：法人代表：经办人：电话：帐号：开户行：

　　合同签订日期：

　　机电安装施工合同 4

　　建设单位：

　　年月日

　　合同协议书

　　发包人(甲方)：

　　承包人(乙方)：

　　依照《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及其他有关法律法规，遵循*等、自愿、公*和诚实信用的原则，合同各方当事人就合同工程施工有关事项达成一致意见，为明确各方责任，订立本合同。

　　一、工程概况

　　1、工程名称：机电安装总承包工程

　　2、工程地点：。

　　3、工程规模：。

　　二、工程承包方式和范围

　　1.承包方式:

　　根据招投标文件、招标图纸、国家施工规范和验收标准的要求及其它有关资料，并结合施工现场环境状况，按工程量清单固定综合单价总价包干。包括但不限于包工包料、包质量、包机械、包管理费、包工期、包安全、包文明施工措施、包环境保护、包设备调试、包机电总承包工程管理、包与土建总承包配合管理、包措施费、包施工组织设计（各专项方案）中采取的技术措施、工艺方法等费用、包税金、包利润、包风险、包各种材料检测费及包完工后的场地清理与余渣、废弃物、余泥外运费用、包竣工验收合格、并综合考虑甲供材料设备采保与运输、装卸费用等一切风险因素。

　　2.承包范围： 招标文件、附件及甲方要求完成《电气、给排水、消防、通风空调专业工程》施工图所有内容，包括电气安装工程、给排水安装工程、通风空调安装工程、喷淋灭火系统、室内消防栓工程、火灾自动报警工程、气体灭火工程、安装工程总承包管理,安装工程各专业管线三維空间设计、留洞图设计及预留、预埋件等的协调管理工作, 服从和配合协助土建总承包等项目管理.具体工作范围包括但不限于以下内容：

　　2.1强电系统:

　　2.1.1配电室低压柜系统图暂为方案图，从配电室低压柜出线的电缆及母线槽暂按方案图以单项工程计量报价，该部分按实结算。

　　2.1.2自低压电房外墙开始，至所有动力配电箱（含消防动力配电箱、双电源切换箱）、照明配电箱（含应急照明配电箱）安装、电缆敷设均由机电施工单位施工。包括所有提供给其它机电系统

　　的动力配电箱（含配电箱）如：电梯/扶梯系统、室内/室外（园林）系统、擦窗机设备、厨房设备、电话/电讯设备、有线电视/***系统、机械停车系统、泛光照明系统，各机电/弱电系统设备机房、消防控制室、室内/室外动力电源接点和人防机电系统动力电源接点等。

　　2.1.3负一层商业区域、裙楼部分的动力系统、照明系统均由机电施工单位负责施工至配电箱、双电源箱（含配电箱、双电源箱）等，楼梯间照明、应急照明系统、疏散指示系统施工至灯具末端。

　　2.1.4地下负三层、负二层动力系统、照明系统由机电单位施工。

　　2.1.5所有楼梯间照明、所有应急照明系统、疏散指示系统、设备房照明由机电施工单位施工。

　　2.1.6塔楼部分由机电单位施工至各办公室内开关箱（含开关箱体、载流元件），新风机组、空调盘管配电由机电单位施工至末端设备，动力系统由机电施工单位负责施工至配电箱、双电源箱（含配电箱、双电源箱）。办公室室内照明、电梯厅、内走道、卫生间、管井的照明由装饰单位施工。

　　2.1.7避难层（15楼）除卫生间、电梯厅外，其余照明系统均由机电单位施工。出屋面层照明由机电单位施工。

　　2.1.8发电机（含环保工程、废气净化、降噪措施和相关验收配合工作）由招标方另行委托设计及施工。发电机至低压配电柜的连接母线按暂估工程量由机电施工单位报价，按实结算。并协助做好机房的环保工程以及报建、验收工作。

　　2.1.9负责电力监控系统、火灾漏电报警系统的设备安装，并配合智能化工程施工单位进行综合调试。

　　2.1.10 本工程消防水泵房位于沥王大厦地下室，从本工程配电房至沥王大厦消防泵房的供电线路计入本次投标范围，提供电子版图纸计算工程量，工程分界点为消防泵控制柜上接线端（不含消防泵控制柜）。从消防水泵控制柜到消防水泵间的管线（含控制柜）不在本次招标范围内。

　　2.1.11防雷工程不在本次招标范围内，由招标人另行委托土建总承包人施工。

　　2.1.12高低压配电房由招标方另行委托安装，工程分界点为低压柜出线开关出线端子。地下室侧壁预留的强弱电进线套管由机电单位预埋。

　　2.1.13消防水泵控制箱柜、污水泵控制箱、卷帘控制箱由设备厂商配套供应安装，机电单位接线至控制箱进线端子。

　　2.2给排水系统:

　　2.2.1室内排水（雨水、污水、废水、压力排水、通气管）及室外化粪池、隔油池由土建总承包单位施工，室外排水管道由园林单位施工，不在本次招标范围内。

　　2.2.2自市政自来水表后起（不含水表组、水表井）的室外给水管道、包括室外消火栓的安装，

　　由机电单位施工。

　　2.2.3除卫生间给水支管外，其余室内给水管道系统均由机电单位安装；卫生间给水由机电单位在管井内预留给水阀门供装饰二次接驳。

　　2.2.4除卫生间淋浴支管外,热水管道及设备由机电单位安装，热供水及热回水管均接至沐浴间内，预留阀门供装饰接驳。

　　2.2.5室内外园林景观由本次机电系统施工单位负责预留给水接驳点。

　　2.2.6机电单位与装饰单位的工程分界点为给水立管、干管上的给水阀门；与消防单位的工程分界点为各消防水池、消防水箱的进水口；分界点的管线由机电单位安装。

　　2.2.7成品生活水箱由机电单位供应及安装，地下室生活水池由机电单位预留孔洞、预埋套管及安装管道、设备、附件。

　　2.2.8由机电单位成套供应的给水设备与控制柜控制箱控制器之间的管线属本次招标范围。

　　2.3消防系统:

　　2.3.1按招标人提供的设计资料所规定的内容，主要包括以下内容（以下描述的工程范围及介绍仅是概括性的，并不仅限于以下内容，承包人应全面了解工程的实际范围，并承担其所有风险）；

　　2.3.2按招标人提供的本工程项目消防设计施工图，并按有关消防设计施工规范和承建标准所规定的内容，进行消防工程承包。

　　2.3.3包括自动喷淋灭火系统、室内消防栓系统、火灾自动报警系统、手提/推车式灭火器、气体灭火系统等的施工。

　　具体工作范围包括但不限于以下内容：

　　2.3.3.1自动喷水灭火系统：由喷淋泵取水口开始的所有喷淋系统均在招标范围内，包括安装于室外的水泵接合器等附件。

　　2.3.3.2室内消火栓系统：所有室内消火栓系统均在招标范围内, 包括安装于室外的水泵接合器等附件。室外消火栓由机电单位安装。

　　2.3.3.3、火灾自动报警系统：从消防控制中心至各末端设备的火灾自动报警系统均在招标范围内， 包括火灾报警、消防联动、消防广播、消防电话等图纸所示全部内容，并提供与智能化系统、城市联网报警系统的接口。其中消防广播系统须单独报价。

　　2.3.3.4、应急照明、疏散指示系统由机电单位安装，消防单位协助消防验收，从消防控制中心至应急照明配电箱的控制线路由消防单位安装。

　　2.3.3.5、通风防排烟系统由机电单位安装，消防单位协助消防验收，从消防控制中心至通风防排烟系统的联动控制线路由消防单位安装。

　　2.3.3.6、防火门、防火卷帘由招标方另行发包，消防单位协助消防验收，从消防控制中心至卷帘控制箱的`联动控制线路由消防单位安装。

　　2.3.3.7、本工程消防泵房位于沥王大厦地下室，除消防水池进水口和配电房至消防泵房的主供、备用配电回路以外，泵房其他管线、设备以及从泵房至本工程地块内的管线均在本次招标范围内。

　　2.3.3.8、消防水系统、消防电系统必须的阀门井、电缆井、预埋件等附属工程均在本次招标范围内。

　　2.3.3.9、消防泵、稳压泵等成套设备的控制器控制箱控制柜至设备的管线均在本次招标范围内。

　　2.3.3.10、设备房气体灭火系统由消防单位深化设计，并单独报价。

　　2.3.3.11、手提/推车式磷酸铵盐等干粉灭火器：型号及要求详见经消防主管部门审核的消防图纸；

　　2.3.3.12、本工程消防系统统一由消防单位组织调试、协调验收，建筑、装饰、机电、电梯、防火门及防火卷帘等相关单位配合。

　　2.3.3.13、其他发包人认为有需要的且属于消防的一切零星工程。承包人拒绝或在通知规定的合理期限内不完成，则发包人有权对承包人处以增加工程造价2倍的违约金，由此造成的工期延误责任也由承包人承担。

　　2.4通风空调系统:

　　2.4.1地下室、裙楼、塔楼的通风空调（风、水）系统、卫生间排风系统、防排烟系统均属本次招标范围。

　　2.4.2空调、通风设备与配套供应的控制箱控制柜控制器之间的配电线路、控制线路计入本次招标范围。

　　2.4.3空调、通风设备与消防自动报警、楼宇自控等专业的联接由招标方另行委托相关单位施工，机电单位提供接口。

　　2.4.4空调冷水机组由发包方采购，机电单位负责设备验收、卸货、保管、二次搬运及安装、调试（费用已包含在总价内）。

　　2.5地下室人防战时机电管线由人防单位施工，不在本次招标范围内；*战共用设备、管线计入机电报价范围。

　　机电安装施工合同 5

　　发包方：

　　承包方：

　　根据《中华人民共和国合同法》和相关法律法规，本着诚信守约、*等互惠的原则，经双方协商一致，签订塔机安装合同。

　　（一）、安装塔机的概况

　　1.1塔机型号：QZT-63

　　1.2塔机生产厂家、生产许可证、出厂合格证。

　　1.3塔机安装说明书

　　1.4塔机安装高度说明：

　　（二）、安装塔机时间地点

　　2.1地点：

　　2.2时间：20xx年4月26日

　　（三）、费用及付款

　　3.1安装费、安检费资料费。

　　3.2安装完毕验收合格付款80%，经安检部门认可的.检测单位检测合格付清余款。

　　（四）、甲方责任

　　4.1提供安装塔机的全部技术资料

　　4.2提供安装塔机的整件和合格配件。

　　4.3提供《甘肃建筑起重机械登记表》

　　4.4督促施工总包方单位创造安装塔机的施工条件。

　　4.5协助安装单位做好安装塔机全过程的安全技术工作。

　　（五）乙方责任

　　5.1应提供安装单位资质证书和安全生产许可证。

　　5.2特种作业人员必须持证上岗（应提供单位名称及证书）

　　5.3安装塔机，专职安全生产人员和专业技术人员必须亲临现场，加强管理。

　　5.4编制塔机安装方案，并严格执行，确保塔机安装的质量。

　　5.5应与施工总包单位签订安装塔机的安全协议书，并严格执行，确保塔机安装过程的安全。

　　5.6安装完毕应提供塔机安装相关资料和验收记录。

　　（六）其它

　　6.1合同未尽事宜，双方协商解决。如协商解决不成，则通过所在地法院裁决。

　　6.2合同一经双方签字、盖章即生效。

　　6.3合同一式贰份，甲乙双方各执一份。

　　发包方：

　　承包方：

　　日期：

机电安装施工合同范本五份扩展阅读

机电安装施工合同范本五份（扩展1）

——安装施工合同范本 (菁华5篇)

安装施工合同范本1

　　发包人全称： （以下简称：甲方）

　　承包人全称： （以下简称：乙方）

　　依据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》、*与国家工商行政管理局的《建设工程施工合同》及其他有关法律、法规和规章，并结合湖南省永州市有关规定及本工程的具体情况，遵循*等、自愿、公*和诚实信用的原则，双方就本工程水电安装工程施工事项协商一致，订立本协议。

　　一、工程概况：

　　工程名称：永州市公路局办公新区项目水电安装工程 （以下简称：本工程）；

　　工程地点：永州市冷水滩区育才路与翠竹路交界处；

　　施工现场条件：以现场实际情况为准；

　　施工部位：本合同约定乙方施工部位为： 中所有的水电安装工程包含的全部内容。

　　二、工程承包方式、承包范围及承包内容：

　　1、承包方式：本工程甲方提供塔吊，乙方包人工、包除甲方提供的材料外的所有材料、包施工机具、包工期、包质量、包进度、包安全文明施工、包验收合格。

　　2、承包范围：包所有基础、主体结构、装饰结构、维护性结构、各种构筑体、零星构件、花架、飘板、雨棚、女儿墙、各种预留洞孔、室内等所有一切给排水和强弱电预留预埋与安装工作。

　　3、承包的主要内容：包施工图和施工方案中的室内水电安装工程，包括室内给排水、弱电的全部安装工程，消防、电信、电视、智能化系统、三表抄送等专业配套工程的预留孔洞、管道预埋，临时用电用水设备电器，日常安全巡查。具体如下：

　　a、给排水部分：给水部分：自水泵房外墙1.5米（含接口）起至所有用水末端的给水工程安装及系统试压。排水部分：自室内排水起端起至小区排水管网第一个排水检查井处所有排水工程安装及排水试验。

　　b、电气部分：从小区低压配电柜至住户的所有桥架、配管、电缆、配线等按图施工及电器元件的安装（包括弱电的预埋、预留），以及从弱电井总箱出口后到灯具（含户箱、开关、插座、电线、弱电井、和强电井的线槽）安装结束，避雷带，避雷网的施工；施工图中从小区低压配电柜至配电强电井、总箱等所有的钢管、电线、电缆的预埋安装，包括从进入第一个配电箱后的电缆敷设；弱电（包括电视电话、智能化、宽频三表抄送等）依设计图纸将线管敷设到位，穿好铁丝，消防工程预埋套管、线管接口、线管底盒；乙方施工班组自带工具及小型施工机具和所有检验试验设备和辅助材料；桥架、电线电缆、排污泵、；排气扇、灯具、阀门、水龙头、卫生洁具及其它电动设备均按图纸设计要求进行安装。

　　4、甲方直接分包的专业工程，乙方需全力配合。

　　三、合同工期：

　　1、乙方应严格按甲方要求的工期组织施工，确保工期目标顺利实现。本合同约定本工程总工期为 日历天；开工日期为： 年 月 日，竣工日期为： 年 月 日。

　　2、乙方必须服从和执行甲方项目部下达的施工生产计划，根据甲方的进度要求，随时调度作业人数和其它资源（具体详见合同附件一）。

　　3、若遇人力不可抗拒因素引起的工期延误，经甲方签证后，工期可适当顺延。

　　4、如因乙方本身原因造成甲方规定的形象进度或节点工期无法完成，每延期一天乙方自愿承诺向甲方支付人民币壹仟元整（￥：1000.00元）的违约金；若累计延误天数超过7天或连续延误天数超过5天，甲方有权单方面解除合同，由此引起甲方的所有损失（含间接损失）及费用均由乙方承担。甲方选择解除合同时，具体操作按本合同专用条款“第九条第4、5款”执行。

　　四、质量标准：

　　1、适应于本合同的工程质量检验评定标准、规范名称为（包括但不限于以下）：

　　① 建设强制性条文；

　　② 《建筑工程质量检验评定标准》gbj301—88；

　　③ 《建筑电气工程施工质量验收规范》gb50303-XX；

　　④ 《建筑给排水及采暖工程施工质量验收规范》gb50242-XX；

　　⑤ 《采暖与卫生施工验收规范》（gbj242-82）；

　　⑥ 《电气安装工程施工及验收规范》（gbj242-82）

　　⑦ 《建筑电气安装工程质量检验评定标准》（gbj303-88）；

　　⑧ 省、市相关部门的各种规章制度；

　　⑨ 甲方制定的工程质量验收实施细则。

　　2、本合同约定本工程质量必须达到“合格”质量标准。工程质量按国家相关标准进行验收评定。若工程质量验收为“不合格”，乙方自愿承诺每次向甲方支付人民币壹仟元（￥：1000、00元）的违约金，并负责返工直至达到本合同约定“合格”质量标准方可予以结算，结算单价按本合同约定综合单价执行，工程量按实际完成工作量计算；返工所需的材料、人工等所有费用均由乙方承担。若因乙方返工导致甲方工期延误，按本合同协议书第三条第4款处理。

　　3、工程质量等级验收程序：分项工程完工后，由施工班组组织自检并报项目部，项目部根据班组自检结果组织班组进行实测验收评定后报监理公司，监理公司根据项目部初评结果组织工程部、项目部、和施工班组进行现场实测测量，核定该分项工程质量。工程部在每次结算单上签注工程质量核定结果。

　　五、合同价款、工程量的计量及结算方式：

　　1、本工程约定单价为不含税综合单价，此综合单价已包含赶工、停工费补偿和临时停水停电引起的误工、窝工、雨季、夜间施工补偿费、施工机具进退场费（甲供设备以外的施工机具费已隐含在清单各子目单价中，不另行计价）现场安全文明施工费、甲方直接分包工程配合费、超高费、措施费、保管费等费用，且在现场均不再计取二次运输费用；在本合同签署期间，甲方提供了乙方承包范围内详细的各项经济技术指标，乙方作为专业施工队伍，完全明了本合同所约定的工作内容和所包含的单价范围，并完全自愿以上述综合单价签署本合同。本合同执行期间，无论材料市场价格浮动、人工费变动或*政策变动，本合同所约定综合单价均不予调整，工程总造价以实际结算为准。本合同约定本工程综合单价明细如下：

　　①综合价：10.50元/㎡；

　　②计时工：普工65.00元/工日；技术工65元/工日（每工日按8小时计）。

　　2、工程量的计量：

　　（1）结算工程量以建筑面积为准（本合同约定建筑面积计算规则以《湖南省建筑工程单位估价表》1999版执行，下同）。

　　（2）零星工程：工程量以“工日”为单位进行计算。

　　（3）工程量的确认及申报按甲方相关制度进行。

　　3、结算方式：按实际完成整层工程量作为每次结算单位（“整层”包括：本层楼板、梁和下层柱、墙，其中①±0、000及以下的承台、地梁等作为一次结算单位；②屋面板及以上的机房、花架、女儿墙等作为一次结算单位，下同）。每次申报工程进度款额度按如下比率划分施工各阶段所占本合同约定综合单价比例，具体每次工程款支付以下述比例结合工程量结算方式综合确定。各部分所占比例明细为：

　　①结构预埋部分占本合同约定综合单价的35%；

　　②墙体预埋部分占本合同约定综合单价的25%；

　　③安装部分占本合同约定综合单价的40%（其中给水、排水、穿线及三箱安装、桥架安装各占比率为10%）；

　　六、违约保证金的收取、支付及工程款的支付：

　　1、为加强乙方在本工程施工期间的工程质量、进度、安全文明施工及民工工资发放等各方面的管理，特别约定：在本合同签订之日起3日内，乙方必须向甲方缴纳1万元违约保证金，此违约保证金在所约定期限内到甲方帐户，本合同方为有效，否则此合同无效。

　　2、按实际完成“整层”工程量即工程节点为单位支付工程款：每完成“整层”工程量之日作为“结算开始日”，次日为工程量开始申报及审批日，甲方于“结算开始日”之日起15日内（国家法定节假日和金融机构原因顺延，下同）支付乙方本节点（即“整层”）进度款。付款比例为：按照实际完成本节点（即“整层”）工程量结算的工程款的80%（所有工程款必须经过甲方相关部门和领导全部审定方为有效）。

　　3、工程竣工，乙方移交全部工程竣工资料（包括结算资料），经*相关职能部门及甲方相关部门验收合格后开始办理决算手续，甲乙双方在决算书上签字值日起20日内，甲方付至本合同结算总价款的95%，剩余5%作为质保金在两年后（自工程竣工之日起计）20日内甲方在扣除应由乙方承担的维修费用后，将余款一次性无息按实支付给乙方。

　　4、若乙方工程质量、工期和安全文明施工未达到本合同约定标准，甲方有权延期支付工程款，直到乙方按甲方要求整改完毕为止。由此发生的所有费用均由乙方承担，乙方对此无异议。

　　七、施工管理规范

　　乙方在施工期间，必须遵守国家、地方以及甲方相关管理法规，适用本合同的管理法规和办法：

　　1、施工现场临时用电安全技术规范（jgj46-88）。

　　2、建筑机械使用安全技术规程（jgj59-86）。

　　3、建筑施工安全检查标准（jgj59-99）。

　　4、建筑施工高处作业安全技术规范（jgj80-91）。

　　5、永州市建设工程现场文明施工管理办法。

　　6、公司施工班组管理办法及质量、进度、安全文明施工奖罚办法（条例）

　　7、永州市治安管理处罚条例。

　　八、合同生效：

　　1、本合同订立时间： 年 月 日。

　　2、订立地点：

　　3、本合同自甲乙双方签字或盖章并且乙方按时缴纳违约保证金之日起生效。

　　甲方： 乙方：

　　代表人（签字）： 代表人（签字）：

　　日期：xx年xx月xx日 日期：xx年xx月xx日

安装施工合同范本2

　　发包方（甲方）：

　　承包方（乙方）：

　　根据《中华人民共和国合同法》、和《建筑安装工程承包合同条例》、双方经友好协商，甲方将 工程分包给乙方施工。本着*等互利，协商一致的原则双方就有关事项达成以下协议：

　　第一条：工程概况

　　1.工程名称：

　　2.工程地点：

　　3.工程开工日期： 年 月 日

　　4.工程竣工日期： 年 月 日

　　第二条：合同承包范围

　　1.

　　第三条：承包方式

　　1、

　　第四条：合同价款

　　1.本工程合同价款为：

　　第五条：驻工地代表：

　　1、甲方驻工地代表姓名：

　　2、甲方驻工地代表职责：按照合同约定，及时向乙方提供所需指令，批准，图纸并履行其他合同约定的义务。

　　3、乙方驻工地代表姓名： 联系电话：

　　4、乙方驻工地代表职责：按甲方代表批准的作业计划，工期控制计划，质量目标和甲方代表依据合同发出的指令，要求组织施工，履行合同中约定的其他权利义务。

　　第六条：甲方责任：

　　1.工程开始施工前，甲方负责组织图纸技术交底，审查乙方的分项工程施工方案，确定修改范围。

　　2.按合同规定支付乙方工程款项。

　　第七条：乙方责任：

　　1，按合同约定及甲方要求的时间准时进场。

　　2，负责本工程承包范围内的施工，质量，安全及工程保修责任。

　　3，乙方所供应材料，应保证材料符合设计质量要求。

　　4，明确工地负责人，并向甲方提供施工人员名单及主要工种上岗证。

　　5，分包方须负责提供施工所用的所有材料，机具及随机所用的电线和配件，并保证所用机具性能良好，符合甲方的安全要求，CI形象要求及国家和北京市的有关规定。

　　6，遵守甲方现场关于安全，文明施工，后勤卫生，环保，消防，保卫等方面的管理规定。违反规定，造成的一切责任及损失均由乙方承担。

　　第八条：工期延误：

　　对以下造成竣工日期推迟的延误，经甲方代表确认，工期相应顺延。

　　1，增加工作内容或重大设计变更。

　　2，甲方未按合同约定时间提供符合要求的工作面，或修改范围不能及时提供。

　　3，合同中约定或甲方代表同意给予顺延的其他情况。

　　在上述情况发生后2天内，乙方就延误内容向甲方代表提出书面报告。甲方在收到报告后2天内就工期延长给出书面答复。非上述原因，工程不能按合同工期完工，乙方承担违约责任。

　　第九条：违约：

　　1，甲方可无条件终止合同而无需赔偿乙方任何损失。

　　第十条：安全及文明施工：

　　1，乙方应按有关规定，对其施工人员进行安全教育及安全交底，采取严格的安全防护措施，承担由于自身安全措施不力造成事故的责任和因此发生的费用。非乙方责任造成的伤亡事故，由责任方承担责任和有关费用。发生重大伤亡事故，乙方应按有关规定立即报有关部门并通知甲方代表。同时按*有关部门要求处理。甲方为抢救提供必要条件，发生的费用由事故责任方承担。

　　2，乙方负责所承包工程施工的安全防护工作，配备专职安全员，对操作工人的安全生产负责。

　　3，乙方在施工中所用的全部机具必须经检验合格，并符合国家有关规定和机具安全使用标准。若乙方违反操作规程或使用不符合安全标准的各类机械设备及生产机具，而造成的一切安全事故，均由分包方自行负责，并承担由此引起的一切经济损失。

　　第十一条：工期，质量约定：

　　1，由于乙方原因造成工期延误，每拖延一天，乙方应向甲方交纳工程总价1%，作为拖期罚款。拖期罚款总额不超过工程总价的5%。

　　2，在保修期满后，甲方于14日内，在无任何保修问题的情况下，退还5%保修金给乙方。

　　3，其他约定：)

　　第十二条：付款方式：

　　1，合同签定后，工程竣工并通过验收完工，甲方支付合同价款95%给乙方，即： 元。剩余5%即： 元作为工程保修款，在保修期内乙方应完全履行保修义务，保修期满后，保修款将全额无息返还乙方；若在保修期内乙方不履行或不完全履行保修义务，则甲方有权扣取保修款。

　　第十三条：合同生效与终止：

　　1，本合同自双方起签定盖章之日起生效；

　　2，本合同在双方完成约定工作内容，保修完成后，结清质量保证金5%即告终止。

　　第十四条：合同份数：

　　1，本合同正本两份具有同等效力，由甲乙双方分别保存。

　　2，本合同一式3 份：甲方保存1份，乙方保存2份。

　　甲方盖章： 乙方盖章：

　　甲方签字： 乙方签字：

　　年 月 日 年 月 日

安装施工合同范本3

　　建设单位：

　　设计单位：

　　施工单位：

　　合同编号：

　　年 月 日

　　建设单位：（简称甲方）

　　地址：

　　施工单位：（简称乙方）

　　地址：

　　兹有xxx工程，经过投标、议标、决定由乙方施工。根据《中华人民共和国经济合同法》和《建筑安装工程承包合同条例》规定，结合本工程的实际情况，为了明确工程项目及双方责任，本着互相协作，确保施工项目顺利完成的原则。经过甲乙双方协商签定本合同。

　　第一条：工程地点

　　第二条：工程内容

　　第三条：承包方式

　　第四条：工程价款及调整

　　1.工程价款

　　2．发生以下情况之一经双方协商同意后可做调整：

　　（1）甲方代表确认的工程量增减；

　　（2）甲方代表确认的设计变更或工程洽商；

　　（3）工程造价管理部门公布的价格调整；

　　（4）甲方原因造成的乙方窝工损失或其他得有关损失；

　　（5）合同条款以外得其他增减或调整；

　　第五条：付款方式

　　第六条：合同工期

　　1.双方商定总工期为 天。

　　开工日期： 年 月 日

　　竣工日期： 年 月 日

　　2.如遇下列情况，经甲方代表签证后，工程可以顺延。

　　（1）甲方不能按合同约定提供开工条件，

　　（2）工程量变化和设计变更；

　　（3）非乙方原因得气超过4个小时以上时；停水停电停

　　（4）工程款未按时支付；

　　（5）不可抗力（如地震台风火灾等）

　　3．由甲方责任造成的工期延误，甲方应支付由此给乙方造成得窝工损失及其他增加费用，相应顺延工期。

　　4.乙方如无正当理由拖延工期，每超过一天罚款xx元，反之每提前一天奖励xx元。但奖罚累计不超过总造价得2%。

　　第七条：工程质量要求：

　　第八条：材料设备：

　　第九条：工程施工前后双方的工作和有关责任

　　1.甲方：

　　（1）进场前3天内，甲方必须将施工现场清理干净。为乙方提供施工人员生活住宿场地，并在乙方进场前办妥本工程报建和消防以及施工许可证等有关手续；

　　（2）负责解决施工场地的用水用电热力电讯保证乙方在施工期间的需求；

　　（3）按时支付工程款项；

　　（4）协调施工现场内各交叉作业施工单位之间的关系及施工次序，保证乙方顺利施工；

　　（5）组织有关单位进行图纸会审，向乙方进行设计交底；

　　（6）组织施工现场的隐蔽工程变更工程的验收和签证工作；

　　（7）负责本工程涉及有关部门的联系和协调工作；

　　（8）组织工程竣工验收工作。

　　2.乙方：

　　（1）做好施工组织管理及向甲方提供工程进度情况；

　　（2）做好施工安全防范措施，确保施工安全；

　　（3）负责做好材料、设备的采购和保管工作；

　　（4）遵守地方*和有关部门对施工场地交通和施工噪音等管理规定，经甲方代表同意，需办理有关手续的，由甲方承担由此发生的费用，因乙方责任造成的罚款除外；

　　（5）参加工程竣工验收工作。

　　第十条：保修

　　保修期限：工程竣工验收合格及甲方在验收证书签字之日起计算，按国家规定的保修条款执行。本工程保修期为 个月。

　　第十一条：工程停建或缓建：

　　1.因政策调整，人力不可抗力及甲.乙双方之外原因导致工程停.缓建，是合同不宜继续履行，双方应签订工程停缓建协议。

　　2.工程停缓建后，乙方应妥善做好已完工和已购材料设备器具的保护及移交工作，并将自有机械设备，以及人员撤出施工现场。甲方应为乙方撤离提供必要条件，并支付撤出的一切费用，同时按合同支付已完工程价款和赔偿乙方有关损失。

　　3.已订货的材料设备器具等款项，由甲方承担，应退货的由订货方负责退货，不能退货的货款和退货发生的费用，由甲方承担。

　　第十二条：其它

　　1.如甲方要求变更工程内容，改变安装范围及条件，应征得乙方的同意，并办理书面签证（为合同附件）工程竣工验收后按实际工程量结算，否则乙方有权拒绝设计和施工。

　　2.工程款项必须汇入合同指定的乙方银行帐号，否则因此引起的法律纠纷由甲方负责全部责任。

　　第十三条：合同生效与终止

　　本合同自甲乙双方法人代表或委托代理人签字、盖章后生效，至办完工程验收交接和竣工结算后，除有关保修条款仍生效外，其它条款即告终止，保修期满后有关保修条款终止。

　　第十四条：本合同一式2份，其中：甲方1份，乙方1份，均具有同等法律效力。

　　开户银行：开户银行：

　　帐 号： 帐 号 ：

　　甲方盖章： 乙方盖章：

　　甲方签字： 乙方签字：

　　年 月 日

安装施工合同范本4

　　甲方:

　　乙方:

　　为明确双方的权利、义务和经济责任，经双方协商同意签订本合同。

　　第一条 产品名称、型号、规格

　　一、名称: 车辆进出管理道闸系统

　　二、安装地点: 长沙市天心阁管理处停车坪

　　三、品牌：华锦安道闸 型号：QY-DZ 规格：6米 数量1台：

　　第二条、合同价款 、合同总价：见具体采购详单。

　　第三条 安装施工

　　一、甲方权利与责任：

　　(1) 负责乙方与其他相关施工单位交叉施工的协调工作。

　　(2) 提供一定的场所供乙方存放材料和设备，并配合乙方做好成品的保护工作。

　　(3) 提供乙方施工所需的水源、电源。

　　(4) 及时支付各阶段的工程款项。

　　推荐阅读：空调安装施工合同小区监控安装施工合同范本钢网架安装施工合同格式水利水管安装施工合同样本建筑安装施工合同范本建筑安装施工合同书模板

　　二、乙方权利与责任：

　　(1) 实施设备的采购运输和免费安装调试并通过验收。

　　(2) 负责工程技术把关和现场的施工管理及实施。

　　(3) 在施工现场遵守甲方相关的安全条例，服从甲方合理性的安排施工时间，做好安全生产、文明施工的各项工作。

　　(4) 负责指导和培训停车坪管理人员掌握系统的操作。

　　(5) 负责提供实施方案、系统布线图、竣工图及所有设备、配件、材料等。

　　第四条 安装期限

　　合同签定后，具体根据甲方进度要求，如因甲方原因造成安装延期，则本合同完成日期顺延。

　　第五条 合同价款的支付

　　合同签订后，安装调试完成，通过甲方验收将以转账的方式给予乙方所需道闸款项。

　　第六条 验收

　　施工完成后，甲方会同乙方在现场根据相关标准、合同要求及甲方确定的产品图册照片内容进行验收。

　　第七条 产品保修

　　保修期：自验收通过之日起，保修期为壹年(人为损坏不属保修范围)，乙方必须及时免费终身维修(免工时费、只收取配件成本费)。

　　第八条 其它

　　一、本合同一式 二 份，双方各执 一 份。

　　二、本合同自双方签字，加盖双方公章或合同专用章即生效;

　　三、合同签订后，双方如需要提出修改时，经双方协商一致后，可以签订补充协议，作为本合同的补充合同。

　　四、合同附件与本合同具有同等法律效力。

　　甲方： (盖章) 乙方：(盖章)

　　单位地址： 单位地址：

　　年 月 日 年 月 日

安装施工合同范本5

　　发包方（甲方）：负责人：

　　承包方（乙方）：负责人：

　　风险提示：发包人的相对义务

　　根据法律规定发包人应办理法律规定由其办理的许可、批准或备案，包括但不限于建设用地规划许可证、建设工程规划许可证、建设工程施工许可证、施工所需临时用水、临时用电、中断道路交通、临时占用土地等许可和批准。且发包人应协助承包人办理法律规定的有关施工证件和批件。

　　若发包人因未能及时办理完毕前述许可、批准或备案，由发包人承担由此增加的费用和（或）延误的工期，并支付承包人合理的利润。经协商确定，甲乙双方就施工队安装达成共识，签订如下协议，供双方执行。

　　第一条、工程概况

　　1、工程名称：

　　2、工程地点：

　　3、工程工期：风险提示：关于实际竣工日期的规定

　　当因实际竣工日期的确认发生纠纷时，可以以相关规定参照具体情形：

　　工程经竣工验收合格的，以承包人提交竣工验收申请报告之日为实际竣工日期，并在工程接收证书中载明；因发包人原因，未在监理人收到承包人提交的竣工验收申请报告42天内完成竣工验收，或完成竣工验收不予签发工程接收证书的，以提交竣工验收申请报告的日期为实际竣工日期；工程未经竣工验收，发包人擅自使用的，以转移占有工程之日为实际竣工日期。

　　（1）总工期______天，___XXXX____年____月____日开始，___XXXX____年____月____日结束。

　　（2）乙方自身原因造成的工期拖延，甲方将给予每拖延一天______元的罚款。拖延十五天以上，乙方自行退场。

　　（3）工程一经验收通过，乙方必须在一周内撤离现场，包括所有施工人员、机具设备等，做到工完场清。

　　4、承包范围：

　　5、承包方式：

　　第二条、双方责任和义务甲方责任和义务

　　1、负责提供图纸并进行技术交底，安全文明施工交底，负责提供水准测量控制点。

　　2、提供施工场地及施工道路，将临时用水、用电线路接至施工场地旁边。

　　3、组织落实安全措施。在乙方人员进场后，甲方将进行安全文明施工及法制教育，搞好安全生产管理。

　　4、位乙方在施工中的质量、安全、文明施工、工期、合法用工及限额领料等工作把关。对乙方达不到要求时，随时提出限期整改，督促检查乙方整改。

　　5、实行限额领料制度，对乙方限额领料情况进行考核和奖惩。乙方责任和义务

　　1、乙方必须服从甲方监督，按照甲方的统一部署进行施工，服从甲方项目经理部的全面管理、协调安排。

　　2、乙方工人必须满足施工进度、工程质量、材料管理及安全文明施工的要求。对特殊工种操作人员，必须持证上岗并向甲方提供有效复印件。否则甲方有权另聘工人承担该部分工作，发生费用直接从乙方工程款中扣除。

　　3、施工安全防护工作由乙方负责解决，甲方提供必要材料。

　　4、工程完工时提前____日通知甲方，甲方验收时积极配合甲方完成验收。风险提示：对于采购材料和工程设备的义务与责

　　承包人采购的材料和工程设备不符合设计或有关标准要求时，承包人应在监理人要求的合理期限内将不符合设计或有关标准要求的材料、工程设备运出施工现场，并重新采购符合要求的材料、工程设备，由此增加的费用和（或）延误的工期，由承包人承担。

　　发包人提供的材料和工程设备的规格、数量或质量不符合合同约定的，或因发包人原因导致交货日期延误或交货地点变更等情况的，按照发包人违约的约定办理。

　　第三条、材料管理

　　1、甲方直接将材料供应到施工现场，保证施工现场的正常施工。乙方应当场签收进场材料的质量和数量。如有异议应立刻向甲方提出，否则甲方将视为乙方已接受此批材料。

　　2、甲方在供应材料的同时提*品合格证明，乙方按有关规定进行验收，验收合格予以接受并办理交接手续，作为物资移交和结算成本的依据。乙方有责任和义务配合甲方对进入施工现场材料的验收、保管及配合取样工作。

　　3、乙方要严格按照混凝土配合比施工，确保混凝土强度达到设计要求。如施工过程中，因使用不当或错用等造成的质量安全事故，由乙方承担一切经济损失。

　　4、乙方必须服从甲方的安排，合理使用材料，不得出现浪费现象，一经发现甲方将给予______元次的罚款，情节严重者，将重罚。

　　第四条、合同价款及付款方式

　　1、合同总价：

　　2、付款方式：本工程___XXXX____无预付款。每月____日部分工程验收合格后，按完成的合格工程量结算___XXXX____%，剩余工程款在工程完工验收后再行支付。

　　3、由乙方原因造成的返工费用（包括材料、机械、人工等费用）由乙方承担全部费用，甲方将从乙方的人工费中扣除。

　　第五条、安全施工和文明施工

　　1、安全目标是确保不发生一起安全事故。乙方应按建筑部门规定做好安全教育、安全防护（包括为所属人员自备个人防护用品）等工作。

　　2、乙方必须保证安全、文明施工，发生安全事故，一切损失由乙方承担。乙方人员发生伤亡事故时，应立即抢救并负责保护好现场。

　　3、乙方不得酒后作业，不得穿拖鞋进场。风险提示：工程质量未符合标准的归责

　　因发包人原因造成工程质量未达到合同约定标准的，由发包人承担由此增加的费用和（或）延误的工期，并支付承包人合理的利润。

　　因承包人原因造成工程质量未达到合同约定标准的，发包人有权要求承包人返工直至工程质量达到合同约定的标准为止，并由承包人承担由此增加的费用和（或）延误的工期。

　　第六条、质量要求

　　1、本工程质量等级要求为优良，未达到100%优良，乙方须进行返工。如因乙方原因出现质量问题发生返工现象所造成的一切经济损失将由乙方承担。甲方如在过程中发现乙方违规操作，甲方现场管理人员当场罚款，金额视情节轻重确定，并将在当月的工程款中扣除，

　　2、乙方必须遵照国家颁发的施工验收规范、质量检验标准、设计要求及业主代表发出的指令，严格按施工组织设计和施工方案进行施工，并建立安保体系，健全质量日常检查制度，做好自检记录。

　　3、隐蔽工程乙方应提前通知甲方，做好自检记录，未经业主和监理认可不得施工下道工序。

　　4、如甲方需对已同意的隐蔽工程进行复查时，若其复查结果不符合设计要求或质量不合格，复查费用由乙方承担，工期不予顺延。七、违约条款甲乙双方在合同履行过程中违约，均应向守约方承担违约责任，若须提前解除合同，则须提前______天通知对方，使其做好准备。八、附则

　　1、其它未尽事宜，双方协商解决签订补充协议，具有同等法律效力。

　　2、本合同经双方签字后生效。共一式___XXXX____份，双方各执_____份，具有同等法律效力。本合同自工程竣工结算后自行废止。

　　3、因履行合同发生争议，协商不成的，均可向工程所在地人民法院起诉。

　　甲方：地址：联系人：联系电话：___

　　XXXX____年____月____日

　　乙方：地址：联系人：联系电话：___

　　XXXX____年____月____日

机电安装施工合同范本五份（扩展2）

——工程安装施工合同范本10份

　　工程安装施工合同 1

　　发包方（以下简称甲方）：星缘圣府小区

　　承包方（以下简称乙方）：

　　根据《中华人民共和国合同法》及相关法律法规的规定，秉着*等互利、诚实信用的原则，甲方将星缘圣府小区的深水井水泵系统及管道系统的安装调试及验收工程发包给乙方施工，甲乙双方就该施工过程经过充分协商，达成并签订如下合同条款，以资双方共守。

　　一、工程名称：小区深水井水泵系统安装工程

　　二、承包方式：乙方包工包料，负责工程方面所涉及的所有工作。

　　三、工程承包内容：

　　本工程内容包括星缘圣府小区深水井水泵系统和管道系统的安装调试、验收及工程完工后为期一年的维护与维修。

　　四、施工工期：

　　本工程要求在 年 月 日开工，并在20xx年 月 日前竣工。

　　五、结算依据及付款方式：

　　1、工程造价：万元

　　2、造价包含乙方施工时所发生的一切费用（包括吊运车辆、施工人员、安装材料及设备等）、保修期内维修所时所发生的一切费用（包括吊运车辆、施工人员、安装材料及设备等）和所产生的税金。

　　3、乙方工程进场，甲方不支付预付款。

　　4、工程完工验收合格后，甲方留取10%的'质量保证金，并在一个月内一次性支付乙方90%的工程款项。甲方留取10%的质量保证金在保修期满后一个月内一次性付清。

　　六、甲方职责：

　　1、工程开工前，对施工现场进行安排及确定，保证乙方正常开工。

　　2、施工过程中，协助乙方处理除工程原因外的阻碍施工进程的情况。

　　3、为乙方提供材料堆放场地。

　　七、乙方职责：

　　1、提供乙方法人单位的营业执照和及相关的资质证明。

　　2、严格按甲乙双方确认的图纸施工（如有变动，按甲方指定施工）。

　　3、施工电源由甲方协助乙方处理，其电费由乙方自行承担。

　　4、做好各项质量检查记录，按甲方要求的施工进度按期竣工，组织竣工验收并保证验收合格。

　　5、工程完工后现场恢复由乙方负责。

　　6、负责施工期间的安全责任问题和安全事故所产生的一切费用。

　　7、施工完成后，提供竣工图纸，及时办理工程结算。

　　8、按有关规定该工程保修期为验收合格交付使用后一年。

　　9、如发生设备损坏（水泵损坏、管道损坏、漏水、渗水等），乙方须在接到甲方通知的5个工作日内到场组织维修。

　　10、维修时所产生的所有费用（包括车辆、材料、人工等）均由乙方负责，甲方不再额外支出。

　　八、本合同自双方代表签字盖章即生效，本合同履行完成后自动终止。

　　九、本合同一经签订生效，甲乙双方必须认真履行，在履行合同过程中如有争议，双方须协商解决，协商不成，甲乙任何一方均有权向仲裁委员会申请仲裁解决或向人民法院提起诉讼。

　　十、本合同壹式肆份，甲乙双方各执两份，均具有同等法律效力。

　　甲方单位名称： 乙方单位名称：

　　（盖章） （盖章）

　　法定代表委托人：（签字） 法定代表委托人：（签字）

　　身份证号码：

　　地址： 地址：

　　电话： 电话：

　　工程安装施工合同 2

　　编号：

　　甲方：********************

　　乙方：****************************

　　根据《合同法》、《建筑法》、《建筑安装工程承包合同条例》及相关规定，遵循*等、自愿、公*和诚实信用的原则，双方就本建设工程施工事项协商一致，达成以下条款以共同遵守。

　　一、 工程概况

　　1、 工程名称：******************室外给水工程，（1#、8#--11#室外一户一表给水工程；*********上250干管给水工程）。

　　2、 工程规模：球墨管： DN250/DN200/DN150*789/290/55m；钢塑管：DN100/80/50*40/158/114m；

　　3、 工程造价：￥

　　二、 工程承包内容及承包方式

　　1、 工程承包内容：甲方提供符合********************要求的施工图中包括的所有工程项目。

　　2、 承包方式：乙方包工包料承包施工。

　　三、 工期

　　1、

　　2、 参照国家工期定额标准及根据工程实际情况，双方约定施工工期为 遇下列情况，经双方认可，工期顺延：

　　⑴ 设计变更或工程量增加；

　　⑵ 甲方造成的延误、障碍、阻止等因素（如甲方提供施工图不符合国家规范及******************要求须变更、工程款未按合同支付、签证单未按规定审批、欠缴******************费用等）；

　　⑶ 由于本工程需经******************办理工程管道隐蔽验收、挂表前验收、水质

　　检测、审批停水、审批管道冲洗、审批设计变更等相关手续，非乙方原因造成工期延误。

　　⑷ 非乙方原因停水，停电造成停工累计8小时以上时；

　　⑸ 不可抗力因素延误工期。

　　除上述原因外，乙方不能按合同工期完成，应承担违约责任。

　　四、 质量与验收

　　1、 本工程应按国家施工规范及质量检验评定标准或*******************的给水管道验收规程，达到合格等级。

　　2、

　　3、 因乙方原因达不到验收质量要求的，由乙方承担返工的经济支出，工期不顺延。 因乙方原因达不到验收质量要求的（如乙方未能提供场地条件保证给水管道满足国家规范及******************验收规范等），工期不顺延。

　　五、 甲乙双方责任

　　1、 甲方责任：

　　⑴甲方应在开工前五天提供明确有效且符合******************要求的设计施工图纸（含设计变更）一式五份给乙方，甲方应在开工前办理全部开工手续（含破路、规划、测绘、拆迁及向******************提交《供用水合同》等），工期顺延。

　　2甲方委派一名代表常驻施工现场及时解决、办理有关施工事宜，承担因甲方代表不到位造成损失的责任，审批联系单、签证单等往来函件，一般从收到之日起五日内不回复视为认可。

　　3若施工中遇到影响施工的市政设施或民用设施，乙方按相关部门的要求和工程施工的需要实施保护工程，所发生的费用由甲方承担。

　　4甲方不得要求施工方违反安全管理的规定进行施工。因甲方原因导致的安全事故，由甲方承担相应责任及发生的费用。

　　2、 乙方责任：

　　⑴乙方严格按照施工设计图纸和国家施工规范进行施工。

　　⑵乙方在施工过程中必须严格遵守安全操作规程，如施工中由于乙方原因发生人身伤害及机械设备、设施损坏事故由乙方承担全部责任。

　　⑶遵守有关部门对施工的交通、施工噪音以及环保的安全生产的管理规定。 ⑷乙方必须文明施工，并做到工完场清。

　　六、 工程结算及付款方式

　　1、 工程结算编制依据《全国统一安装工程预算定额广西估价表（20xx年）》、《全国统一市政工程预算定额广西壮族自治区单位估价表（20xx年）》、《全国统一建筑工程基础定额广西壮族自治区单位估价表（1998年）》及相应配套的`费用定额，材料价格按同期***建设工程造价信息计算，造价信息未列出的材料价格，按市场采购价格加上采保、运输等费用计算。

　　2、 付款方式：甲方在签定合同之日起三天内按造价把工程款的40%￥付给乙方。乙方收到甲方工程款，并且现场具备开工条件之日起，七个工作日内进场施工；挂表前再支付工程款的40%￥

　　3、 工程完工后，经相关部门验收合格，挂表通水后七天内结清剩余工程款。

　　七、 工程保修：从工程验收合格之日起，乙方对工程质量保修贰年（非乙方原因造成损坏不在保修范围内）。

　　八、 其它

　　1、 根据******************验收标准要求，由乙方实施管道冲洗、办理水质检测及竣工测量相关事宜，甲、乙方及******************三方认可工程的冲洗水量，由甲方向******************交纳管道冲洗水费、水质检测等有关费用。

　　2、 甲方在挂表前提交填写完整的《水表领用申请表》；管道安装完毕，经******************审批同意，在甲方结清工程款（多还少补）后，乙方给甲方安装水表投入使用。

　　九、 违约责任

　　1、 甲方不按合同约定履行义务的，甲方承担违约责任，赔偿因其违约给乙方造成

　　的经济损失，顺延延误工期。

　　2、 乙方不按合同约定履行义务的，乙方承担违约责任，赔偿因其违约给甲方造成的损失。

　　十、 本合同未尽事宜，双方按照《合同法》、《建筑安装工程承包合同条例》协商解决。

　　十一、 合同一式四份，甲乙双方各执二份。

　　合同签定地点： 本合同双方约定：双方法定代表人或委托代理人签字并加盖单位公章后生效，至保修期满时自动失效。

　　*************************** 乙方：*******************

　　法定代表人： 法定代表人：

　　（或委托代理人） （或委托代理人）

　　经办人： 经办人：

　　联系电话： 联系电话：

　　签订日期： 20xx年7月 日 签订日期：20xx年7月 日

　　甲方：

　　工程安装施工合同 3

　　总承包方：____________（以下简称甲方）

　　分包方：____________（以下简称乙方）

　　根据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》等有关法律、行政法规的规定，确认总承包人鉴定的杭州余杭区文昌高级中学改扩建项目工程的建设工程施工合同，工程招标文件、招标答疑等条款的前提下，结合本工程具体情况，经双方协商，就杭州余杭区文昌高级中学改扩建项目工程的水电、消防、暖通等的所有设备安装工程的分包施工，达成如下协议。

　　第一条工程概况

　　一、工程名称：杭州余杭区文昌高级中学改扩建项目工程。

　　二、工程地点：杭州余杭区余杭镇太炎路。

　　三、分包工程内容及范围：水电、消防、暖通等的所有设备安装工程，招标文件要求报价及提供的施工图范围内的水电、消防、暖通等的所有设备。

　　第二条安装工程分包方式，包工包料、包安全文明标化，材料自行采购，招标文件要求指定产品规定采购进入。

　　第三条工程施工期限

　　一、根据总承包合同的要求以及总承包人的工程进度计划，商定本分包工程的施工工期与总包同步竣工，开工日期以20xx年3月1日为准。

　　二、涉及分包工程内容延误工期，发包人（建设单位）签证，工期相应顺延。由于分包方自身原因，造成工期延误，一切责任由分包单位承担。

　　三、如总包方自身的原因造成未能按期完工，分包单位工期相应顺延，与分包单位无关，一切责任由总包单位承担。

　　第四条工程质量

　　一、根据总包合同要求及投标书承诺，本工程质量要求必须达到合格等级，并确保验收通过。

　　二、本分包工程以《建筑工程施工质量验收统一标准》以及相关应的"质量验收范围"及评定标准和消防验收标准作为评定工程质量等级的依据。

　　三、如因分包原因达不到合同要求的质量标准，分包方必须无条件返工。直至合格，并承担由此而产生的`一切费用。

　　四、分包方在分包工程施工过程中应严格按照现行的施工规范、消防工程施工验收规范及建安工程质量检验、评定标准施工，安装材料必须按照招标文件要求的材料品牌、质量等级、产地要求，确保分项质量达到设计要求。如发现违规施工，经总包方提出后，分包方仍不整改，影响了合同要求的质量等级的评定，总包方有权单方面终止合同。

　　第五条工程款支付结算

　　一、工程费用取费标准：按本分包工程合同价加本分包工程结算调整增加的总价为基数，交总包方10%的管理费，临时设施生活区及一至三级施工用电由分包单位无偿安装，以后的施工用电及维修由总包单位自行管理。

　　二、工程款的支付方法：每月已完成工程量经监理单位、代建单位、建设单位总包方审核后的70%经总包方扣除相应的费用后支付给分包方，分包方的工程款支付方法与总包方同步进行，工程竣工符合国家验收标准并达到合同要求。整体工程结算审定完毕后三个月内支付至本分包工程结算价的95%。余款5%作为工程保修金（不计息）。

　　第六条双方职责

　　一、总包方职责

　　1、向发包人领取施工技术经济文件，及时向发包人收取工程款。

　　2、确认分包方编辑施工组织设计并督促实施。

　　3、按本合同规定及时向分包方支付工程款。

　　4、在接到分包方结算和交工验收资料后及时组织向发包人结算工程价款，并按本合同规定与分包结算工程款。

　　二、分包方职责

　　1、组织协调与安装工程有关各方面关系，组织质量、环境、安全、文明标化等各种审核，并组织有关部门的检查，直至验收合格为止。

　　2、本分包合同内容必须自行完成，自报月形象进度款，不得再转包分包。如擅自转包分包，总包方有权单方面终止本合同。

　　3、分包方负责组织工程管理班子（分包方资质与对分包单位的管理制度施工前必须上报总包方，班子人员名单在工程施工前另行书面报总包方，并附上岗复印件），负责工程一切技术及管理工作，工人进场前必须将进场人员的花名册报总包方，特殊工种人员附上岗证复印件。

　　4、随时受总包方监督及指挥，外来合同工应"三证"齐全，并办理好暂住证等手续。

　　三、违约责任

　　甲方未能按承包合同内规定履行，除竣工日期顺延外，补偿乙方由此而发生的经济损失，若因业主方原因造成工程停建、缓建或设计重大变更等，造成的停工损失，甲方不承担赔偿，甲方配合乙方向业主方申请补偿，甲方未能按合同约定日期支付工程款工资，甲乙双方未能达成延期付款协议，乙方可以停止施工，甲方承担违约责任，并赔偿乙方经济损失。乙方未能按双方合同的规定履行自己的职责造成工程质量不合格，引起的返工、返修费用，包括材料费全部由乙方承担，使甲方工期延误造成一切经济损失由乙方承担，在施工期间，乙方盲目施工，机械操作人员无证上岗，违反安全操作规定所发生的安全事故，由乙方负责处理并赔偿。双方在执行合同过程中如果发生争议应协商解决，协商不成任何一方均可向浙江杭州合同促裁委员会申请仲裁，也可向当地人民法院起诉。

　　本合同一式四份，总承包方持二份，分包方二份。

　　甲方（公章）：_________

　　乙方（公章）：_________

　　法定代表人（签字）：_________

　　法定代表人（签字）：_________

　　_________年____月____日

　　_________年____月____日

　　工程安装施工合同 4

　　合同编号：　　

　　年 月 日

　　发包方（以下简称甲方）：

　　承包方（以下简称乙方）：

　　根据《中华人民共和国合同法》和《建筑安装工程承包合同条例》及相关规定，结合本工程的具体情况，经双方协商一致，订立本合同，以资共同遵守。

　　第一条 工程项目

　　一、工程名称：

　　二、工程地点：

　　三、工程内容：

　　四、承包方式：乙方按承包价包人工，包工期，包质量，包安全，文明施工。

　　五、材料：

　　1、型材：选用XXXXX系列和XXXXX系列断桥隔热型材；

　　2、推拉窗五金

　　件采用XXXX专用配件，XXXX系列五金件采用XXXXXX；

　　3、采用5+12A+5㎜中空玻璃，金晶原片玻璃，需要钢化部分执行现行标准（单片大于1.5㎡或低于地面300㎜时，玻璃采用钢化）；

　　4、使用国产三元一丙胶条和硅化毛条，采用“XX”或“XX”牌硅酮结构胶和密封胶。

　　第二条 工程总价和单价

　　一、工程综合单价为： 元/*方；

　　二、工程总面积：约计： *方米；

　　三、估算工程总造价为：人民币（小写） 元（大写） ;

　　四、最终总价按建筑施工图纸设计洞口尺寸及实际数量结算（如果统一工程量计算有明显失误，误差大于±5%，则该部分据实调整）。

　　第三条 工 期

　　一、合同工程总工期为 60 天，即自年月日开工到年月日竣工；

　　二、具备开工条件前 5 天，甲方向乙方发出书面开工通知。

　　第四条 甲方责任

　　一、提供工程施工图、图纸会审记录、技术交底及有关设计变更的全套资料；

　　二、提供施工场地用水、用电、交通畅通、土地*整，拆除可能阻碍乙方施工的设施（包括架空和隐蔽的），为乙方提供临时仓库及安装工人的住宅场地；

　　三、委派 对施工全过程进行监理；

　　四、委派 为甲方现场代表协同监理公司一起监管检查工程质量、进度、投资控制等，并解决现场施工遇到的问题；

　　五、组织对工程的竣工验收，并按合同规定的日期支付工程款及结清尾款；

　　六、对施工过程中非乙方责任造成的`门窗损坏负责维修并承担相关费用。

　　第五条 乙方责任

　　一、负责约定的门窗的制作和安装；

　　二、编制施工进度计划、支出计划、及相关文件；

　　三、严格按照施工图和说明书进行施工，确保工程质量，按合同规定时间如期完工；

　　四、提供竣工验收技术资料，办理竣工结算，参加竣工验收；

　　五、在合同保修期内，对属于乙方责任的工程质量问题，负责无偿修理；

　　六、委托为技术主管，处理门窗安装过程中的技术问题；

　　七、委托为项目经理，负责业务工作。

　　第六条 工程验收

　　一、乙方认为工程具备竣工验收条件后，应于竣工验收前十天向甲方提供完整的竣工资料（一式四份）和竣工报告。甲方收到报告后十天内组织有关部门验收，并在验收三天内提出修改意见，修改意见经乙方确认后，由乙方负责修改，并承担由乙方原因造成修改的费用。

　　二、甲方收到乙方竣工报告后十天内，无正当理由不组织验收或验收三天内不予以批准且不能提出正当修改意见则视为竣工验收报告已批准。

　　三、竣工日期为乙方递交竣工验收报告日期，验收须返修的，竣工日期为乙方修改后重新递交报告的日期。

　　四、工程未经验收，甲方提前使用或擅自动用的，视为经验收合格，由此发生的安

　　全、质量等问题及相应经济支出或损失，概由甲方承担，工程验收过程中发生的费用由甲方承担。

　　第七条 工程款的支付和结算

　　合同签订后框安装完毕甲方向乙方支付合同总价款的30%；工程全部完成经验收合格后付至合同总价款的70%，工程结算完成后，付至审定工程造价的95%，剩余5%作为质保金，保修期为 壹 年，保修期满后付清。

　　第八条 违约、争议

　　一、乙方如转包、擅自分包该项目属违约行为，并全部承担由此造成的一切后果。

　　二、合同双方的任何一方不能履行合同条款均属违约，违约所造成的经济损失由违约方承担赔偿责任。违约造成工期延误的，甲方违约，工期顺延，乙方违约，非经甲方许可工期不得顺延。

　　三、合同履行中任何一方无正当理由而单方面提出终止合同均属单方毁约，毁约方除承担赔偿 因此造成对方的全部经济损失外，还必须向对方支付合同价款 %的违约金。

　　四、本合同如发生争议，双方应积极协商解决。协商不成，任何一方可向工程所在地的经济仲裁委员会申请仲裁，也可以直接向法院提起诉讼。

　　第九条 其他约定

　　一、本合同所订条款，任何一方不得擅自变更或修改。

　　二、本合同一式 四 份，甲方、乙方、建设单位、委托代建人各持 一 份；如有未尽事宜，以附件说明，附件经双方确认签章具有与合同同等法律效力。

　　三、本合同自双方签字盖章之日起生效，在本合同门窗工程竣工验收并结算货款完毕后自动失效。

　　甲方（签章）： 乙方（签章）：

　　电 话： 电 话：

　　日 期： 日 期：

　　工程安装施工合同 5

　　发包单位：xxxx工程项目部（以下简称：甲方）

　　承包人： （以下简称：乙方）

　　为落实岗位责任，保证工程质量、工期与安全生产，双方根据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》以及其他有关法律、行政法规，遵循*等、自愿、公*的原则双方就本工程水电安装工程施工事项协商一致，订立本协议。

　　一、工程内容：xxxx工程水电安装工程;

　　二、工程承包方式：双包性质，包工包料、包质量、包进度、包安全文明施工、包验收合格（确保优良）。

　　三、承包范围：

　　1.本工程施工图纸中的全部水电安装工程。

　　2．所有与水电有关的穿墙洞口、板面洞口线管和水管、电箱和线盒的预埋和洞口的封堵。洞口封堵必须在装饰工程施工时全部完成且达到装饰验收标准。

　　3.乙方必须义务配合甲方分包的其它工程的班组施工。

　　4．上级主管部门至工地安全文明检查的一切准备工作和隐患整改工作。

　　四、合同工期：

　　1．乙方应严格按甲方要求的工期组织施工，确保工期目标顺利完成。本合同约定本工程总工期为：甲方与建设单位签订的合同工期天数提前35天完成。

　　2．乙方必须服从和执行甲方项目部下达的施工生产计划，根据甲方的进度要求，随时调正作业人数和其它资源。

　　五、质量标准：

　　1.为确保工程质量和施工进度，乙方必须交于甲方保证金叁拾万圆整。（保证金于主体封顶后无息退还 ，于竣工验收后无息退还 。）

　　2.工程质量等级验收程序：分项工程完工后，由施工班组组织自检并报项目部，项目部根据班组自检结果组织班组进行实测验收评定后报监理公司，监理公司根据项目部初评结果组织项目部、和施工班组进行现场实测验收。

　　3.工程质量保修期和工程质量保证金根据甲方与建设单位签订的合同要求执行。

　　六、安全文明施工

　　1、遵守甲方及业主有关文明施工、安全标化管理的有关规定，所有现场使用的设备无条件满足业主的安全要求，材料应堆放整齐，不得破坏密目网，安排一至两人专门从事清扫整齐工作，若因乙方安全文明施工措施不力等原因引起业主对甲方的罚款，甲方均从乙工程款中扣除。

　　2.安全方面

　　乙方要做好施工人员的安全教育培训工作，签好安全合同，所有乙方施工人员自费办好暂住证，带好身份证，违者不得上工地施工，严禁使用童工。不得在工地赌博酗酒，施工中按照安全操作规程要求施工，严禁野蛮施工，进入施工现场必须戴好安全帽，扣好帽带，违者从严罚款100元/人次，所有施工中造成的安全事故，一切经济损失全部由乙方负责，与甲方概不相关。

　　七、合同价款及结算方式：

　　本工程约定合同价款和结算方式为：根据甲方与建设单位签订的主合同中的合同价款和结算方式执行。（包含税金、管理费）

　　八、甲、乙的权利和义务：

　　1．乙方在组织施工中必须根据国家颁发的施工验收规范和质量检验标准以及设计要求组织施工，，要按图施工，不得随意变更设计。要求全部工程达到合格标准。施工用电乙方必须安装电度计量表。当乙方拒绝执行甲方或业主（或监理）的正确指令和发生施工质量、工期等问题经整改仍达不到要求时，甲方有权解除本分包合同，更换分包队伍，因此而造成的经济损失由乙方承担。

　　3.对乙方施工人员不遵守项目部规章制度，不服从甲方管理人员的管理，对甲方造成不良影响的，甲方有权要求乙方无条件对其进行调换。并且每次处罚人民币20xx元。

　　4.乙方及工作人员必须遵守甲方和业主的有关规章制度，服从甲方现场管理人员的'管理，在施工期中不得打架斗殴，凡因打架斗殴引起的后果均有乙方承担，并对当事人处以一万元的罚款，由乙方代交，在乙方工程款中扣除。

　　5.乙方所有水电预留必须一次性到位，如有出现后凿的（设计变更除外），每处罚款20xx元。

　　6.水电安装必须与土建同步施工，乙方无任何理由延误钢筋工班组、泥工班组、粉刷工班组的施工工期。乙方必须无条件服从甲方安排的主体结构砼的每次浇筑日期。若乙方延误甲方各部位结构和装饰施工时，甲方有权安排作业人员进场水电安装施工，其发生的人工、材料费用甲方将以双倍的价款在乙方工程款中扣除。并且每次处罚人民币伍仟元。

　　7.乙方全体员工必须树立产品保护意识（包括工地其他单位产品），对产品必须采取相应保护措施，在工程竣工验收前，乙方承担产品保护责任。

　　8.乙方在施工中不得介绍其他班组进行转包或中途停工以任何理由加价，否则甲方将有权收回施工协议，重新安排施工班组，乙方此前完成的工程量计价按50%结算，并承担由此产生的一切损失。

　　九、合同生效：

　　1．本合同自甲已双方签字或盖章后生效，工程保修期满，双方结清工程款项后失效。

　　2．本合同一式四份，甲、已双方各执二份。

　　3．本合同未尽事宜，双方协商解决。

　　甲方：

　　乙方：

　　日期：

　　工程安装施工合同 6

　　合同编号：　　

　　年 月 日

　　发包方（以下简称甲方）：

　　承包方（以下简称乙方）：

　　根据《中华人民共和国合同法》和《建筑安装工程承包合同条例》及相关规定，结合本工程的具体情况，经双方协商一致，订立本合同，以资共同遵守。

　　第一条 工程项目

　　一、工程名称：

　　二、工程地点：

　　三、工程内容：

　　四、承包方式：乙方按承包价包人工，包工期，包质量，包安全，文明施工。

　　五、材料：

　　1、型材：选用XXXXX系列和XXXXX系列断桥隔热型材；

　　2、推拉窗五金

　　件采用XXXX专用配件，XXXX系列五金件采用XXXXXX；

　　3、采用5+12A+5�L中空玻璃，金晶原片玻璃，需要钢化部分执行现行标准（单片大于1.5�O或低于地面300�L时，玻璃采用钢化）；

　　4、使用国产三元一丙胶条和硅化毛条，采用“XX”或“XX”牌硅酮结构胶和密封胶。

　　第二条 工程总价和单价

　　一、工程综合单价为： 元/*方；

　　二、工程总面积：约计： *方米；

　　三、估算工程总造价为：人民币（小写） 元（大写） ;

　　四、最终总价按建筑施工图纸设计洞口尺寸及实际数量结算（如果统一工程量计算有明显失误，误差大于±5%，则该部分据实调整）。

　　第三条 工 期

　　一、合同工程总工期为 60 天，即自年月日开工到年月日竣工；

　　二、具备开工条件前 5 天，甲方向乙方发出书面开工通知。

　　第四条 甲方责任

　　一、提供工程施工图、图纸会审记录、技术交底及有关设计变更的全套资料；

　　二、提供施工场地用水、用电、交通畅通、土地*整，拆除可能阻碍乙方施工的设施（包括架空和隐蔽的），为乙方提供临时仓库及安装工人的住宅场地；

　　三、委派 对施工全过程进行监理；

　　四、委派 为甲方现场代表协同监理公司一起监管检查工程质量、进度、投资控制等，并解决现场施工遇到的问题；

　　五、组织对工程的竣工验收，并按合同规定的日期支付工程款及结清尾款；

　　六、对施工过程中非乙方责任造成的门窗损坏负责维修并承担相关费用。

　　第五条 乙方责任

　　一、负责约定的门窗的制作和安装；

　　二、编制施工进度计划、支出计划、及相关文件；

　　三、严格按照施工图和说明书进行施工，确保工程质量，按合同规定时间如期完工；

　　四、提供竣工验收技术资料，办理竣工结算，参加竣工验收；

　　五、在合同保修期内，对属于乙方责任的工程质量问题，负责无偿修理；

　　六、委托为技术主管，处理门窗安装过程中的技术问题；

　　七、委托为项目经理，负责业务工作。

　　第六条 工程验收

　　一、乙方认为工程具备竣工验收条件后，应于竣工验收前十天向甲方提供完整的竣工资料（一式四份）和竣工报告。甲方收到报告后十天内组织有关部门验收，并在验收三天内提出修改意见，修改意见经乙方确认后，由乙方负责修改，并承担由乙方原因造成修改的费用。

　　二、甲方收到乙方竣工报告后十天内，无正当理由不组织验收或验收三天内不予以批准且不能提出正当修改意见则视为竣工验收报告已批准。

　　三、竣工日期为乙方递交竣工验收报告日期，验收须返修的，竣工日期为乙方修改后重新递交报告的日期。

　　四、工程未经验收，甲方提前使用或擅自动用的，视为经验收合格，由此发生的安

　　全、质量等问题及相应经济支出或损失，概由甲方承担，工程验收过程中发生的费用由甲方承担。

　　第七条 工程款的支付和结算

　　合同签订后框安装完毕甲方向乙方支付合同总价款的30%；工程全部完成经验收合格后付至合同总价款的70%，工程结算完成后，付至审定工程造价的95%，剩余5%作为质保金，保修期为 壹 年，保修期满后付清。

　　第八条 违约、争议

　　一、乙方如转包、擅自分包该项目属违约行为，并全部承担由此造成的`一切后果。

　　二、合同双方的任何一方不能履行合同条款均属违约，违约所造成的经济损失由违约方承担赔偿责任。违约造成工期延误的，甲方违约，工期顺延，乙方违约，非经甲方许可工期不得顺延。

　　三、合同履行中任何一方无正当理由而单方面提出终止合同均属单方毁约，毁约方除承担赔偿 因此造成对方的全部经济损失外，还必须向对方支付合同价款 %的违约金。

　　四、本合同如发生争议，双方应积极协商解决。协商不成，任何一方可向工程所在地的经济仲裁委员会申请仲裁，也可以直接向法院提起诉讼。

　　第九条 其他约定

　　一、本合同所订条款，任何一方不得擅自变更或修改。

　　二、本合同一式 四 份，甲方、乙方、建设单位、委托代建人各持 一 份；如有未尽事宜，以附件说明，附件经双方确认签章具有与合同同等法律效力。

　　三、本合同自双方签字盖章之日起生效，在本合同门窗工程竣工验收并结算货款完毕后自动失效。

　　甲方（签章）： 乙方（签章）：

　　电 话： 电 话：

　　日 期： 日 期：

　　工程安装施工合同 7

　　发包方：

　　（以下简称甲方）

　　承包人：

　　（以下简称乙方）

　　双方根据__年__月__日签订的“”项目《建设工程施工合同》，结合本工程具体情况，经双方友好协商，签订本施工补充合同，作为原施工承包合同的组成部分，并与原施工承包合同具有同等法律效力，如其内容与原《建筑工程施工合同》及招标文件、中标通知书等相关文件有矛盾之处，以本合同补充条款为准。

　　第一条

　　承包范围

　　本工程为包工包料、包质量、包工期、包安全的大包干工程。承包范围包括该项目的土建和水电安装工程，建筑面积约m2（其中地下室面积m2），不包括电梯工程。

　　第二条

　　合同工期

　　本工程施工工期为

　　日历天，自甲方、监理共同签发开工令之日开始计算，至工程完工之日为止。工程完工之日在符合以下条件后，以甲方、监理共同签发工作联系单书面确认为准：

　　1、乙方按设计图纸和联系单完成全部工作量，经甲方、监理组织预验收并整改完毕后，提交竣工报告。

　　2、乙方将符合要求的所有工程资料提交质检站，经质检站确认工程竣工资料齐备且具备工程竣工验收条件。

　　第三条

　　取费标准与结算依据

　　一、结算编制依据：《浙江省建筑工程预算定额》（20__年）、《全统安装工程预算定额及浙江省单位估价表》（20__年）、《浙江省建筑（中高档装饰）、安装、市政工程补充预算定额》、《浙江省施工机械台班费用定额》（20__年）及现行省、市造价相关文件、解释。

　　二、材料价格确定：本工程材料价格按《杭州市建设工程造价信息》、《浙江造价信息》（正刊）合同工期内前80%的杭州市区材料信息价的算术*均价格计算。材料结算价格按约定价（签证价）、信息价的先后顺序进行采用。

　　三、人工价格确定：本工程人工价格按《杭州市建设工程造价信息》、《浙江造价信息》（正刊）合同工期内的杭州市区人工信息价的'算术*均价格计算。

　　四、取费标准：

　　1、土建工程综合费用以20__定额直接费为基数，费率按建筑工程二类取费，材料价差仅计取税金。

　　2、水电安装工程（包含消防分项和地下室通风分项工程）的综合费用以人工费为基数，费率按建筑工程二类取费。材料费、机械费仅计取税金。

　　五、土方工程实行综合单价包干，工程决算时直接列后。综合单价包含挖土、基槽修整、原土回填、夯实、*整、余土外运等工作内容，并结合当地情况（含管理费、税金、利润及其他一切费用），予以实际签证。土方工程量根据定额规则按围护方案及施工图纸所计算的挖土工程量予以计算。

　　六、基坑围护费（包含基坑降水）：乙方根据工程特点和地质情况编制基坑围护技术方案，并由甲方组织专家审查优化。乙方根据优化后的方案按市场价格进行报价，并根据甲方签证确定的价格实行包干（包干价含管理费、税金、利润及其他一切费用），工程决算时直接列后，不再计取其他费用。

　　第四条

　　工程造价和付款方式

　　一、本合同工程总造价暂定为

　　万元。

　　二、甲方不支付乙方工程预付款。

　　三、工程进度款按月按实支付，乙方在每月25日前将当月实际完成的工程量清单报送甲方和监理，甲方于次月10日前按审核后实际工程量的80%向乙方支付工程进度款。

　　四、在工程竣工验收合格（竣工验收合格指以质检、建设、监理、设计、勘察和施工六方共同参加的综合竣工验收合格并签字盖章）10日内，甲方按审核后的实际完成工程量的85%向乙方支付剩余工程进度款。

　　五、工程决算审计完毕且由甲方、乙方、审计方三方对审计结果签字盖章确认后的15个工作日内支付至结算核准造价的95%。审计单位应在90个工作日内提交决算报告，若逾期甲方应提前支付一部分工程结算款，付款额度由甲乙双方另行协商。同时按浙价服【20xx】84号收费标准规定应由乙方承担的结算审计费由甲方在乙方本次工程款中代扣。

　　六、结算核准造价余下5%留作本工程的质量保修金，按国家最新有关规定要求进行保修，保修金在竣工验收满1年后15个工作日内返还2%，在竣工验收满2年后15个工作日内付清。

　　七、在保修期间，对于用户质量投诉，乙方在接到甲方维修书面通知后若未能在规定时间内完成维修，甲方有权自行组织维修，并在保修金中双倍扣除维修费用。

　　第五条

　　分包工程和甲定乙供材料

　　一、单项分包工程

　　1、由甲方组织，监理方参与，采用多家竞价、综合评定的方式，确定分包单位，具体做法另详。

　　2、分包工程按分包工程总价的3.5%计取总包管理费和施工配套费（包含场地内设备保管、成品保护、垂直运输、脚手架、一次性泥工修补、提供水源、电源等）。乙方对分包单位的施工安全事故不承担连带责任。分包项目施工用水、用电费用由分包方自行承担。

　　二、甲定乙供材料

　　1、由甲方组织，乙方、监理方参与，采用多家竞价、综合评定选取合理低价的方式，确定供货单位，具体做法另详。甲方根据竞价确定的品牌、型号、规格、单价等出具工作联系单，并由乙方严格按照工作联系单自行组织实施。

　　2、甲定乙供材料中的分部分项工程，如保温工程、防水工程等根据竞价所确定的价格按15%计取综合管理费，不进入直接费且不再计取任何费用。保温施工分项中，乙方不承担保温检测费。

　　3、甲定乙供材料中其它土建材料，如花岗岩、外墙砖、抛光砖、界面剂等套定额计取相应费率，并以竞价所确定价格外加3%采管费做为结算单价补材料价差。

　　4、甲定乙供材料中的安装材料，如电缆、水泵、阀门（含消防阀门）、不锈钢水箱、户内配电箱、桥架、消防探头及主机、消防栓根据竞价所确定的价格外加15%综合管理费做为结算单价进入直接费。其余甲定乙供安装材料如灯具、开关插座、电线等由甲方指定品牌、规格、型号，由乙方进行采购，单价套信息价，若无信息价则按甲方、乙方、监理共同市场询价后确定的合理低价进入直接费。

　　第六条

　　其他条款

　　一、本工程凡涉及治安、市政、市容、环保、交通、消防、夜间施工、劳动保护、计划生育及施工质量、安全生产等方面发生的费用均由乙方自行负责解决，如发生安全事故的，一切法律责任及经济损失均由乙方承担。

　　二、工程现场内临时用电、用水由乙方自行安装并装表计量，其费用由乙方承担。

　　三、乙方负责处理好施工场地周围地上、地下管线（地下管线由甲乙双方共同查明确认）和周边市政道路、建筑物的保护工作，若产生费用由乙方承担。

　　四、非乙方承包施工的分项工程及景观、绿化等工程经甲方、监理以工作联系单方式书面确认已具备进场施工条件后，乙方应积极配合提供工作面，否则妨碍分包方进场施工，导致总工期延误，乙方应承担由此造成的损失。

　　五、本补充合同经双方签字、盖章后生效，工程竣工、保修期满、结清全部工程价款后终止。

　　六、本补充合同一式四份，双方各执二份。

　　发包人（公章）：

　　承包人（公章）：

　　法定代表人：

　　法定代表人：

　　项目经理：

　　日期：

　　日期：

　　工程安装施工合同 8

　　发包人全称： （以下简称：甲方）

　　承包人全称： （以下简称：乙方）

　　依据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》、***与国家工商行政管理局的及其他有关法律、法规和规章，并结合湖南省永州市有关规定及本工程的具体情况，遵循*等、自愿、公*和诚实信用的原则，双方就本工程水电安装工程施工事项协商一致，订立本协议。

　　一、工程概况：

　　工程名称：永州市公路局办公新区项目水电安装工程 （以下简称：本工程）；

　　工程地点：永州市冷水滩区育才路与翠竹路交界处；

　　施工现场条件：以现场实际情况为准；

　　施工部位：本合同约定乙方施工部位为： 中所有的水电安装工程包含的全部内容。

　　二、工程承包方式、承包范围及承包内容：

　　1、承包方式：本工程甲方提供塔吊，乙方包人工、包除甲方提供的材料外的'所有材料、包施工机具、包工期、包质量、包进度、包安全文明施工、包验收合格。

　　2、承包范围：包所有基础、主体结构、装饰结构、维护性结构、各种构筑体、零星构件、花架、飘板、雨棚、女儿墙、各种预留洞孔、室内等所有一切给排水和强弱电预留预埋与安装工作。

　　3、承包的主要内容：包施工图和施工方案中的室内水电安装工程，包括室内给排水、弱电的全部安装工程，消防、电信、电视、智能化系统、三表抄送等专业配套工程的预留孔洞、管道预埋，临时用电用水设备电器，日常安全巡查。具体如下：

　　a、给排水部分：给水部分：自水泵房外墙1.5米（含接口）起至所有用水末端的给水工程安装及系统试压。排水部分：自室内排水起端起至小区排水管网第一个排水检查井处所有排水工程安装及排水试验。

　　b、电气部分：从小区低压配电柜至住户的所有桥架、配管、电缆、配线等按图施工及电器元件的安装（包括弱电的预埋、预留），以及从弱电井总箱出口后到灯具（含户箱、开关、插座、电线、弱电井、和强电井的线槽）安装结束，避雷带，避雷网的施工；施工图中从小区低压配电柜至配电强电井、总箱等所有的钢管、电线、电缆的预埋安装，包括从进入第一个配电箱后的电缆敷设；弱电（包括电视电话、智能化、宽频三表抄送等）依设计图纸将线管敷设到位，穿好铁丝，消防工程预埋套管、线管接口、线管底盒；乙方施工班组自带工具及小型施工机具和所有检验试验设备和辅助材料；桥架、电线电缆、排污泵、；排气扇、灯具、阀门、水龙头、卫生洁具及其它电动设备均按图纸设计要求进行安装。

　　4、甲方直接分包的专业工程，乙方需全力配合。

　　三、合同工期：

　　1、乙方应严格按甲方要求的工期组织施工，确保工期目标顺利实现。本合同约定本工程总工期为 日历天；开工日期为： 年 月 日，竣工日期为： 年 月 日。

　　2、乙方必须服从和执行甲方项目部下达的施工生产计划，根据甲方的进度要求，随时调度作业人数和其它资源（具体详见合同附件一）。

　　3、若遇人力不可抗拒因素引起的工期延误，经甲方签证后，工期可适当顺延。

　　4、如因乙方本身原因造成甲方规定的形象进度或节点工期无法完成，每延期一天乙方自愿承诺向甲方支付人民币壹仟元整（￥：1000.00元）的违约金；若累计延误天数超过7天或连续延误天数超过5天，甲方有权单方面解除合同，由此引起甲方的所有损失（含间接损失）及费用均由乙方承担。甲方选择解除合同时，具体操作按本合同专用条款“第九条第4、5款”执行。

　　工程安装施工合同 9

　　发包方：（以下简称甲方）

　　承包方：（以下简称乙方）

　　根据《中华人民共和国合同法》和《中华人民共和国劳动法》及有关法律、法规，秉着*等互利，诚实守信的合同宗旨，现甲方将_____________楼的模板制安工程发包给乙方施工，甲乙双方经以好协商，达成如下协议，双方共同遵守：

　　一、工程名称地点：

　　二、承包范围：

　　乙方承包中_____________模板制安工程（包木方、夹板、龙门架、上托、拉杆、止水螺杆、螺杆、套管、步步紧等周转材、铁钉、铁线、电锯、木锯等材料包括小型机具）由基础承台基础桩，地下室剪力墙、顶板、地梁、每层柱梁板至天面梯屋机房水池、二次结构、二架梁、窗飘构造柱、门窗过梁、厨房、卫生间、阳台反水基础等的所有构件工程的模板安装。

　　三、单价：

　　1、地下室外剪力墙按展开面积每*方米_______元计算，地下室顶板投影面积每*方米______元计算（包括内剪力墙、柱等）。

　　2、 ±0.00以上每层墙柱、梁板（含二次结构）按投影面积每*方米_______元计算，窗飘板计一块，此单价已含水量承包范围内的各项构件的模板安装。

　　3、天面水池按投影面积分底、面每*方米_______元计算，水池壁不能计算。

　　4、化粪池按实际面积只计算顶板每*方米______元计算（含底板、四周装模）。

　　5、 —4.8以下基础不计算。

　　6、 —4.8以下的电梯井、集水井按展开面积每*方_________元。

　　7、若出现斜板仍按投影面积计算。

　　四、付款方式：

　　乙方必须每月填好到班组人员工资单，经甲方核对后，班组人员签名确认后，交给甲方，甲方按每月乙方的工程量的60%工程款预付给乙方，承包范围完成清场后，甲方按乙方总工程量的'90%工程款预付给乙方，余下10%，外墙脚手架拆完结算后一个月内付清。

　　五、甲方责任：

　　1、甲方指派一名施工员指挥协调乙方模板安装施工，电工协助接线、晚上照明施工。

　　2、甲方提供材料堆放场地、塔吊、夜间施工照明给乙方使用。

　　3、甲方必须每月10日前将上月乙方的80%工程款按时预付给乙方。

　　4、协助乙方办理暂住证，费用由乙方负责，统一购买班组人员的人身保险，但按比例分摊收回乙方费用。

　　六、乙方责任：

　　1、乙方自带电锯、锯片等机具，负责铁钉、铁线、止水螺杆等材料及全部模板所用的周转材，但柱板、梁板、首层楼必须全部新板，三级箱以下电缆。

　　2、乙方自行解决食住，自备安全帽，不能在工地内食住，负责班组人员购买人身保险，办理暂住证等费用。

　　3、乙方必须派一名专业人员带班，长驻工地，按图施工。

　　4、乙方必须按甲方施工进度，满足施工需要有计划进材料、确保施工人数在30人以上。

　　5、乙方必须教育班组人员进入工地后，遵守工地规章制度，安全制度，不打架，不偷东西，听从甲方管理。

　　6、乙方必须听从甲方安排、指挥、不能以任何理由停滞施工进度，如发生由此而造成的一切损失由乙方负责。

　　7、乙方必须确保每月五层，但不小于四层的施工进度。

　　8、乙方现场负责人必须现场指挥施工，无特殊情况不能不在施工现场，有事离开必须向甲方负责人请假，批准后，安排好工作并指定某人负责才能离开。

　　9、乙方必须做到每层工完场清，不能留下任何模板、木碎给下一班组清理，如有发现，甲方有权另派人清理，但人工费在乙方工程款内扣除。

　　10、乙方无条件提供外排栅脚用垫板、洞口制作模板，人货笼桥板、部份*挡板铺板。瓦工班搭桥砌砖，抹灰所用的龙门架，桥板。

　　11、工人的生活用水用电自负。

　　七、安全责任：

　　1、乙方班组人员进入工地必须遵守工地安全制度，不生火，不乱拉电线。不私接电源，不穿拖鞋上班，不在工地打架，不偷工地工西，按安全规范进行施工，如因乙方责任造成安全事故，一切责任由乙方负责。

　　2、乙方班组人员进场后，必须把班组人员身份证复印件交给甲方备案。

　　3、在工地施工时，不完全是乙方的责任造成安全事故，所发生的医疗费用，壹万元以下由乙方负责。超出部份按国家有关规定，双方协商解决。

　　4、如乙方班组人员在工地偷东西，每发现一人一次罚款伍佰元，并即时退回所偷财物。如在楼内大便，每发现一人一次罚款贰佰元，班组人员穿拖鞋上班，不带安全帽，按发现一人一次罚款伍拾元，班组长罚款贰佰元。

　　5、乙方班组人员出工地外所发生的安全事故，由乙方自行负责与甲方无关。

　　6、乙方必须安全使用塔吊，听从司索指挥，索紧材料，上下协调，与其它班组沟通，共同命名用塔吊。

　　7、乙方安装模板的材料及拆模过程的材料，不能放在外排栅桥上，如有碎板应及时清理，否则经甲方强调不清理的每次罚款伍佰元。

　　八、质量要求：

　　乙方必须按图纸及施工规范要求进行施工，柱要垂直，箍紧，梁要*直，板要*整牢固，不能有爆模漏浆，梁板支撑不牢固等现象，每构件安装完成后配合甲方进行验收，如因乙方责任造成返工，浪费甲方材料，打凿混凝土等工料费用由乙方负责，每分项安装都必须符合模板安装工程验收标准。

　　九、违约规定：

　　1、乙***必须保质，按施工计划完成承包项目，如出现人员不足，材料跟不上进度或严重质量，安全事故，或在工地斗殴，打架，甲方有权终止合同，另找承包方承包并扫乙方所完成工程量的80%结算给乙方，甲方不负任何责任。

　　2、如乙方自已中途退场，甲方按乙方所完成工程量的80%进行结算，乙方不得有任何意见。

　　本合同一式叁份，甲方、乙方、施工方各执一份，未尽事宜，双方协商解决。

　　本合同双方签字后生效，工程完工验收结算付清工程款后失效。

　　甲方（公章）：_________乙方（公章）：_________

　　法定代表人（签字）：_________法定代表人（签字）：_________

　　_________年____月____日_________年____月____日

　　工程安装施工合同 10

　　发包方：（以下简称甲方）承包方：（以下简称乙方）

　　依照《中华人民共和国经济合同法》、《中华人民共和国建筑法》及有关规定，经双方协商，签订本合同，共同遵守。

　　第一条工程项目

　　一、工程名称：路灯安装工程

　　二、工程地点：城区320国道长龙至楮塘段、兴廉大道、车站路三、承包范围和内容：

　　范围：按招标方提供的工程量清单除甲方提供的的材料清单以外的所有路灯安装、调试、管道敷设、路灯基础等相关工程直至亮灯验收。（清单附后）

　　内容：1、人工挖、恢复路灯线沟槽土方；2、路灯安装、调试、铺设路灯线、路灯基座；3、残渣外运。

　　四、工程合同造价：

　　第二条施工准备

　　一、甲方：

　　1、负责办好工程施工许可手续。

　　2、负责提供地下自来水管线布置情况，为乙方施工提供临时用水、用电的施工场地，提供临时设施所需场地。

　　3、负责组织承、甲方和设计人员及有关部门参加施工要求交底会审，交付道路或管线*面、测量控制点和路灯安装点。

　　二、乙方：

　　1、负责施工区域所有矛盾处理及用水、电的水电管线的铺设、管理、使用和维修等工作，并缴纳用水、用电费。

　　2、编制施工组织设计、施工方案、施工预算、施工总进度计划、材料设备、成品、半成品等进场计划（包括月计划）及用水、用电计划并送甲方。

　　3、负责维护施工范围甲方交付的测量控制点，维护施工区域出现的'文物、古迹等。

　　4、做好施工区域交通秩序维护。

　　第三条工程期限

　　一、工程总工期天（日历天），自年月日开工至年月日竣工验收。

　　二、如遇下列情况之一，经甲方现场代表（或监理工程师）签证后工期相应顺延：

　　1、甲方负责供应的材料、设备、成品或半成品未能保证施工需要或因交验时发现缺陷需要修、配、代、换而影响进度。

　　2、重大设计变更，致使施工无法进行而影响进度。

　　3、人力不可抗拒因素（如台风、水灾、地震等）而延误工期。

　　第四条工程施工

　　一、本工程质量除甲方特别要求以外均要达到国家合格标准。

　　二、本工程以市政工程质量检验评定标准为评定工程质量等级依据，由邵东县建筑工程质量监督站实行质量监督。

　　三、乙方必须严格按照施工方案、说明文件和国家颁布的建筑工程规范、规程和标准进行施工，并接受甲方派驻代表（或监理工程师）的监督。

　　四、乙方在施工过程中必须遵守下列规定：

　　1、由乙方提供的主要原材料、设备、构配件、半成品必须按有关规定提供质量合格证，经甲方验收检验合格方可用于工程施工。

　　2、对材料改变或代用必须甲方同意并发正式书面通知，经甲方派驻代表（或监理工程师）签证后，方可用于工程。

　　3、隐蔽工程必须经甲方派驻代表（或监理工程师）检查、验收签章后，方可进行下一道工序。

　　4、乙方应按质量验评标准和有关规定通知有关部门、人员对工程进行分项、分部工程和单位工程质量进行评定，并及时将单位质量评定结果送甲方（或监理单位）和质量监督站。

　　5、乙方在施工中发生质量事故，应及时报告甲方派驻代表（或监理工程师）和有关部门。一般质量事故的处理结果应送甲方（或监理单位）；重大质量事故的处理方案，应经甲方、监理单位、设计单位共同研究并签证后才能实施。

　　6、工程竣工后，乙方按规定对工程实行保修，保修时间自通过竣工验收之日算起。

　　7、乙方严格施工操作规程，确保工程施工安全，否则，因此引起的一切质量事故及安全事故概由乙方自负。

　　第五条建筑材料、设备的供应、验收

　　一、除甲方供应的路灯全套、线材等（见附材料清单）以外其他材料、设备由乙方采购，乙方对甲方交付的材料均要签字确认，对甲方交付后的材料造成的损坏和浪费均由乙方负责（包括灯具的调试等）。

　　二、乙方采购的材料、设备必须附有产品合格证才能用于工程，甲方为对乙方提供的材料需复验的，应允许复验。经复验符合质量要求的方可用于工程，不符合质量要求的，应按有关规定处理，其复验费由乙方承担。

　　第六条工程价款的支付与结算方式

　　一、工程款支付：本工程由乙方垫资施工。乙方在单项工程竣工验收后，将竣工结算文件送交甲方审查，甲方在接到结算文件审查完毕后一年内拨付工程款的95%，5%留作质量保证金，质量保证金不计利息。工程保修期为两年，质保金保修期满并经复查验收合格后方可支付，甲方未按时支付的工程款按银行同期存款利息计息。

　　二、乙方所交的工程保证金30万元在机械、材料进场时拨付5万元，工程完成一半时再拨付10万元，工程完工时拨付清。

　　三、工程结算

　　1、工程计量：依据甲方的预算价和工程清单双方代表现场签证单计算增加减工程量。

　　2、计价、取费依据《湖南省建设工程计价办法》（湘建价【20xx】406号文件）及现行有关补充文件。定额按20xx年《湖南省市政工程消耗量标准》，计价方法按工程量清单计价，取费不包括养老保险

　　3、主要材料价格调整：施工时的材料价格涨幅均与甲方无关，如因第二条第三款工期延误原因造成的其材料价格涨幅必须经甲乙双方代表共同签证认可。

　　4、按上述结算方式进行造价计算，总造价下浮%做为该工程结算造价。

　　第七条施工与设计变更

　　一、甲方交付的设计要求、说明和有关技术资料，作为施工的有效依据，承、甲方双方均不得擅自修改。

　　二、施工中如发现设计有错误或严重不合理的地方，乙方应及时以书面形式通知甲方，由甲方及时确定修改意见或变更设计，乙方按修改或变更的设计文件进行施工。增加造价时，必须甲乙双方另行协商好后乙方才予实施。

　　第八条奖罚条件

　　一、工期提前或拖延的奖罚：按合同工期完工者不奖不罚；对合同工期每延期一天（按日历天），由乙方按200元/天向甲方支付违约金。

　　二、工程质量的奖罚：达到合同约定条件，不奖不罚；由于乙方原因，达不到合同约定条件，乙方承担返工费用，工期不予顺延，返工后仍达不到约定条件，乙方承担违约责任。工程质量的合格均由当地工程质量监督部门评定。

　　第九条工程维修

　　质保期内，该工程若出现质量问题，乙方应及时维修，所需费用由乙方负责，若乙方不及时修复，甲方有权另请他人维修，费用在乙方质保金或工程款中扣除。工程质保期从工程竣工验收合格之日起开始计算。

　　第十条附则

　　一、未尽事宜，双方协商解决。

　　二、本合同的组成部分包括：招标公告、招标须知、甲方提供的工程量清单、甲方提供的材料清单、甲方工程预算造价。

　　三、本合同一式六份，承、包方各执三份，合同自签订之日起生效，工程竣工验收，符合要求结清工程款后终止。

　　甲方：乙方：

　　法人代表：法人代表：

　　委托代理人：委托代理人：

　　电话：电话：

　　本合同签订日期：日

机电安装施工合同范本五份（扩展3）

——施工合同范本

【热】施工合同范本

　　随着人们对法律的了解日益加深，合同出现的次数越来越多，它可以保护民事法律关系。那么制定合同书有什么需要注意的呢？下面是小编精心整理的施工合同范本，仅供参考，欢迎大家阅读。

施工合同范本1

　　发包方：xx市xx公司世纪外滩3#楼项目部（以下简称甲方）

　　承包方：（以下简称乙方）

　　xx公司中标承建的世纪外滩3#楼工程给排水、电器安装、避雷分部分项工程，经甲、乙双方共同协商，该公项工程由甲方发给乙方施工，为了明确双方的权利和义务关系，特对承包方中的一些事项订立如下合同条款：

　　第一条承包范围：世纪外滩3#楼设计图纸所设计的所有给排水、消防、强电、弱电、避雷的安装施工，办公楼土建施工中的临时用水用电。

　　第二条承包形式：包工不包料。

　　第三条承包价款：按世纪外滩3#楼建筑面积每*方米元。

　　第三条付款办法：

　　第五条：工程质量：必须严格按照设计图纸及施工验收规范施工，服从建设单位及甲方人员的管理，精心施工，严格各工序的施工程序和施工质量，每道工序完成后，该试验的要进行试验，该检测的要进行检测；建筑电器工程竣工后，按建筑电气工程施工质量验收规范gb50303—20xx标准验收，质量必须达到合格。

　　建筑给排水工程按建筑给排水施工质量验收规范gb50242—20xx验收，质量必须达到合格。

　　避雷扣消防工程必须经质量检测部门验收合格。

　　若有质量不合格的生，乙方必须及时返工，其人工费、材料费由乙方承担自理。

　　若在竣工交付使用后，在保修期限内发生质量问题，乙方必须及时自费修理，或因乙方违规施工造成使用中短路、烧坏电器等问题，由乙方承担责任和损失。

　　第六条施工安全：乙方搞好安全生产教育，必须严格执行***生产法律法规和企业安全生产制度，重视安全生产，若乙方违章指挥违章作业发生安全事故及质量引起的事故一切后果由乙方承担。

　　第七条施工工期：

　　土建施工阶段，水电预埋、安装进度必须满足总体施工进度，若耽误工期，引响施工进度，按项目部制订的工期奖惩进行奖惩。

　　第八条材料供应有关事项

　　乙方根据设计图纸，提前计划出各种材料的用量交甲方负责人，并配合甲方材料员采购，以避免材料供应不及时影响工期。

　　后购材料的材质必须符合质量要求，保留好产品出厂合格证，不合格的材料不得采购进场，更不得使用于工程中。

　　第九条文明施工：

　　1、乙方必须搞好施工现场文明施工，所有材料必须堆放整齐，存放在指定的位置，随用随收，工完料净，若因乙方管理不当造成材料浪费、材料丢失，由乙方赔偿。

　　2、要搞好食堂卫生和职工生活；若有乱倒饭菜、乱解大小便等不卫生行为，一次给予20元及其以上罚款。

　　3、若乙方人员在现场打架，一次给予100元及其以上罚款。

　　4、搞好各工种之间的配合，搞好洞口预留、埋件预埋。

　　第十条：特约事项

　　1、甲方在土建、安装施工过程中使用临时用水用电，由乙方派人跟随服务，若不跟随服务，甲方可从乙方承包费中扣除服务费。

　　2、乙方必须搞好流动人口计划生育管理，人人持计划生育有关证明进场，杜绝违背国家计划生育现象的发生，若在各级领导检查中查出违规行为，一切责任由乙方承担。

　　3、乙方承包期间发生的一切债权，债务均由乙方自行处理，甲方不负责任，乙方不得拖欠民工工资。

　　4、由乙方引起的甲方被批评，造成荣誉损失，根据轻重程度乙方赔甲方名誉损失费。在乙方支工程款中扣除。

　　6、本合同自双方签字之日起生效，合同条款执行完毕失效。

　　7、本合同一式四份，双方各持两份。

　　甲方：代表：

　　乙方：代表：

　　20xx年月日

施工合同范本2

　　发包人（以下简称甲方）：

　　承包人（以下简称乙方）：

　　依照《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及其它有关法律、行政法规，遵循*等、自愿、公*和诚实信用的原则，双方就混凝土道路及练车场地硬化工程施工事宜协商一致，订立本合同。

　　第一条 工程概况

　　总硬化面积约一万四千㎡，现对硬化工混凝土道路及练车场地的施工进行发包。

　　第二条 工程承包范围

　　2.1、混凝土道路及练车场地硬化工程的施工，详细做法及工程量见图纸及变更。

　　2.2、承包范围发生变更或调整的，双方应另行签订补充协议约定。

　　第三条 承包方式

　　3.1、包工【包施工、包工期、包质量、包安全、包验收】

　　3.2、不包含施工中涉及的所有混凝土及水、电费用。

　　第四条 合同工期

　　4.1、进入现场后 天。

　　第五条 工程质量标准

　　5.1、合格工程；

　　5.2、同时施工质量严格按照施工图纸、变更、及国家相关施工验收规范进行施工。

　　第六条 合同价款、结算办法及支付方式

　　6.1、合同价款

　　6.1.1 本合同为单价合同，合同综合单价为， 陆元肆角 人民币（大写）每*方米。综合单价已包括混凝土路、防滑纹、伸缩缝、所有道路工作内容的人工费、管理费、其它风险等所有费用；该综合单价为包死价，合同履行期间不予调整。

　　6.2、结算办法

　　6.2.1、合同综合单价包死，工程量据实结算；

　　6.2.3、结算及支付所使用的货币为：人民币。

　　6.3、支付方式

　　6.3.1、无预付款，经监理及甲方相关部门审核后付已完工程量的50%；甲乙双方办理正式竣工验收和结算手续后15个工作日内付至合同结算总价款的95%；余款5%作为保修金，若乙方无违约行为，甲方在保修期满15个工作日内向乙方无息退还。

　　6.3.3、每笔付款前，乙方向甲方发出验收通知，经甲方审核确认后付款。

　　第七条 工程验收

　　7.1、验收标准：

　　7.1.1、工程竣工验收，应以招标文件、投标文件、甲方确认的工程施工图纸、国家颁发的施工及验收规范、质量检验标准为依据。

　　7.2、工程具备竣工验收条件，乙方按同类工程竣工验收有关规定，向甲方提供完整竣工验收申请；甲方收到竣工验收申请后组织有关单位验收，并在验收后给予认可或提出修改意见。乙方按要求修改，并承担由自身原因造成修改的费用。

　　7.3、甲方收到乙方送交的竣工验收报告后不组织验收，或验收后不提出修改意见，视为竣工验收报告已被认可。

　　第八条 质保期及维保

　　8.1、本工程的免费质量保修期为 壹 月 ，质量保修期自本工程竣工验收合格之日起计算。如出现下列质量问题按双方责任划分，

　　8.2、甲方责任：1、路基不合格造成的质量问题由甲方负责，与乙方无关：2、由于甲方提供的一切原料出现的质量问题由甲方承担。乙方责任：1、由于乙方振动、模板、配料施工出现的质量问题由乙方承担，并做出相应补偿；2、乙方在道路施工中出现的安全问题由乙方负责，与甲方无关；由于天气自然灾害出现造成的质量问题与乙方无关

　　第十条 双方的权利和义务

　　11.1、甲方的权利和义务第八条

　　11.1.1、甲方派驻的现场代表为 ，职权：负责项目实施的全面管理和协调工作，监督乙方施工，涉及到费用的现场签证，须经过甲方内部审批后方可生效；

　　11.1.2、监督乙方的施工质量、进度、安全文明施工等；

　　11.1.3、对乙方施工过程质量、工程竣工等的验收；

　　11.1.4、对乙方进场材料、施工半成品进行检查时发现达不到标准要求的，乙方不得使用，同时甲方有权责令乙方调换、退场或返工；

　　11.1.7、为乙方提供必要的施工材料堆放场地和施工作业环境及各参建方的关系；

　　11.1.8、施工前甲方将提供施工所需的水源、电源接驳点，施工中乙方自行负责安装及水、电表的安装，经甲方检验确认合格后进行使用。

　　11.1.9、甲方应按合同约定及时支付工程款。

　　10.2、乙方的权利和义务

　　11.2.1、乙方派驻本工程的项目经理为 ，职权：负责项目实施过程中全面工程施工和现场协调工作，接受甲方的工程监督；

　　11.2.2、配合甲方对进场材料的验收、施工过程质量验收、竣工验收等工作，服从甲方人员的现场管理；

　　11.2.3、按照合同工期和合同要求质量、验收标准进行施工；

　　11.2.4、严格实行工序开工前向甲方或监理报验制度，施工中因乙方责任造成的停工、返工、材料损失等均由乙方承担；

　　11.2.5、施工期间至工程交付时，由乙方产生的施工垃圾应由乙方负责清运出场，由此产生的所有费用均由乙方承担；

　　11.2.6、本工程未正式移交甲方之前，乙方负责本工程的成品、半成品保护，所有的人为或非人为原因造成的破坏均由乙方负责；

　　17.2.7、工程经验收不合格的，乙方应当无偿在甲方指定的合理期限内返工至合格，由此造成的损失由乙方承担。因返工造成乙方没有在合同约定的时间内完工的，视为乙方工期超期，乙方应当按照上述工程超期的约定承担逾期违约金；乙方不得将该工程转包或分包，否则甲方可以不予支付乙方所发生的任何费用；

　　11.2.8、乙方进场施工时应自觉遵守施工现场管理制度，服从甲方的有关指令，对现场所有其它的建筑及建筑装修、设备、器具、绿化苗木不得破坏，施工时如损坏甲方、乙方、第三方的财产或造**身伤亡的，乙方应负责赔偿并承担由此产生的法律责任。还应做到文明施工，工完料净、场清；

　　11.2.9、乙方负责与自己的劳务工人签订合同，并购买保险，甲方在此对乙方责任进行告知，出现问题由乙方承担完全责任，乙方务工人员无与甲方单独结算权利，出现一次，乙方承担10000元违约金。

　　第十一条 安全文明施工

　　12.1、乙方应遵守国家和地方现行关于安全文明施工规范的要求，乙方在施工过程中，凡因乙方原因违反以上规范而导致发生的安全事故，乙方应承担全部责任及由此造成的一切损失。

　　第十三条 违约责任

　　13.1、质量责任及其它责任

　　13.1.1 乙方应严格按照本合同约定的质量标准进行施工，并按照本合同相关条款的约定履行本合同，否则甲方视情况有权进行处罚，罚款将从应付工程款中直接扣除，情节严重的有权解除合同。

　　13.1.2 由于乙方违约造成本合同不能履行或不能完全履行，如甲方认为本合同已无必要继续履行或乙方在收到甲方要求其纠正违约的通知后仍不纠正其违约行为，则甲方有权向乙方发出解除本合同的书面通知，该通知自送达乙方时生效，乙方除承担本合同约定的违约责任外，另须按合同总价款的20 %向甲方支付违约金，甲方有权直接在甲方应付未付款中扣除，违约金不足以弥补甲方损失的，甲方可继续向乙方追偿；

　　13.2、工期责任

　　乙方如果不能在合同约定的工期内竣工，根据工期节点每延迟一天，扣除工程总价款3‰的违约金，若由于不可抗力或甲方的`原因致使工期延误，由甲方现场工程负责人认可签证后方可顺延工期。

　　13.3、延期付款责任

　　甲方不按合同的约定拨付款，甲方承担违约责任。

　　13.4 本合同其它条款约定的违约情况，按照其相应约定执行。

　　第十四条 合同的终止或解除

　　14.1、有下列情形之一的，合同终止或解除：

　　14.1.1、本合同因已按约定履行完毕的；

　　14.1.2、本合同经各方协商一致终止或解除的；

　　14.1.3、本合同因一方违约或因一方有不正当竞争行为或因一方擅自转让本合同项下权利义务的；

　　14.1.4、本合同其他条款及法律法规规定的其他情形。

　　第十七条 其它约定

　　17.1、本合同如有未尽事宜，经双方友好协商，另签补充协议。

　　17.2、本合同一式两份，甲方，乙方各一分，双方签字后生效。

　　甲方代表人：

　　乙方代表人：

　　委托签约人：

　　委托签约人：

　　电 话：

　　电 话：

　　签约日期： 年 月 日

施工合同范本3

　　发包人:(全称) _________

　　承包人:(全称)_________

　　依照《　　一,工程概况

　　工程名称:工程地点:工程内容:工程规模:结构形式:工程立项,规划批准文件号:资金来源:

　　二,工程承包范围

　　承包范围:

　　三,合同工期

　　工程合同工期总日历天数:_____天.拟从年月日开始施工,至1年月日竣工完成.

　　四,质量标准

　　工程质量标准:

　　五,合同价款

　　合同总价(大写) : (小写) :项目单价:□详见承包人的投标报价书(招标工程) ; □详见经确认的工程量清单报价单或施工图预算书(非招标工程) . .

　　;

　　六,组成合同的文件

　　组成合同的文件及其优先解释顺序与本合同第二部分《通用条款》第2.2款赋予的规定一致.

　　七,词语含义

　　本协议书中有关词语含义与本合同第二部分《通用条款》第1条赋予它们的定义相同.

　　八,承包人承诺

　　承包人向发包人承诺已阅读,理解并接受本合同所有条款,按照本合同约定实施,完成并保修合同工程,履行本合同所约定的全部义务.

　　九,发包人承诺

　　发包人向承包人承诺已阅读,理解并接受本合同所有条款,按照本合同约定的时限和方法支付工程款及其他应当支付的款项,履行本合同所约定的全部义务. 2

　　十,合同生效

　　订立合同时间:订立合同地点:__________，________年_________月_________日

　　合同双方当事人约定本合同自双方签字,盖章后,于生效.

　　发包人: (公章) _________

　　_________地址:

　　承包人: (公章)_________地址:_________

　　法定代表人:_________委托代理人:_________电话:_________传真:_________

　　法定代表人:_________委托代理人: _________电话:_________传真:_________

　　开户银行:帐号:_________

　　开户银行:__________________帐号:_________

　　邮政编码: _________电子邮箱:_________

　　邮政编码: _________电子邮箱:_________

施工合同范本4

　　合同编号：

　　签订地点：

　　发包人（全称）： 承包人（全称）： 依照《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及其它有关法律、行政法规，遵循*等、自愿、公*和诚实信用的原则，双方就本建筑工程施工事项协商一致，订立本合同。

　　一、工程概况

　　工程名称： 工程地点： 工程内容：

　　二、工程承包范围

　　承包范围：

　　三、合同工期与工期顺延

　　开工日期： 竣工日期： 除不可抗力外，工期均不得顺延。

　　四、质量标准与工程量确认

　　工程质量标准：

　　五、合同价款

　　金额（大写）：元（人民币）

　　￥：元

　　六、合同价款支付方式：

　　七、工程变更：

　　八、工程验收与质量保修：

　　1、工程具备竣工验收条件，承包人按管件工程竣工验收有关规定，向发包人提供完整竣工验收报告，由发包人会同承包人及有关部门进行验收，并在验收后14天内给予认可或提出修改意见，承包人按要求修改，并承担由自身原因造成修改的费用。

　　2、质量保修按国家有关规定执行。

　　九、安全施工：

　　承包人应按《安全生产许可条例》、《安全生产法》施工规范作业。如出现安全事故，承包人承担全部责任和费用以及因此而造成的所有经济损失，与发包人无关。

　　十、违约责任：

　　1、工程质量必须达到国家消防验收标准，同时要求消防验收一次通过，否则造成返工以及返工所发生的费用由承包人负责直至合格为止，承包人应按合同工期完成工程（工程量）否则每拖延一天罚承包人元，连续十日或无正当理由累计十日不施工作自动解除合同。对已施工项目概不结算，作承包人放弃工程款处理，并承担因此原因给发包人造成的经济损失。

　　2、因承包人不履行合同义务，造成工程停工或停延，全部责任由承包人负责，对已施工的所有工程量概不结算，并限 日内自行退场。

　　十一、争议解决方式：按下列第种方式解决

　　1、请上级主管部门协调解决。

　　2、向工程所在地人民法院起诉。

　　十二、承包人承诺：

　　1、承包人因该项目对外产生的债务，全部由承包人负责偿还，如因该项目导致发包人被起诉，承包人愿意作为此案的当事人参加诉讼，并向发包人承担法律责任。

　　十三、其它：

　　十四、合同份数：本合同一式肆份，发包人、承包人各执贰份。

　　十五、合同生效与终止：

　　本合同经双方签字盖章后生效，按国家规定质量保修期满结清保修款后本合同终止。

　　发包人：承包人：

　　联系电话： 联系电话：

　　年 月日 年 月日

施工合同范本5

　　委托方(以下简称甲方)：

　　施工方(以下简称乙方)：凯旋517の专业油漆装修

　　甲、乙双方本着*等、自愿、协商一致的原则，就乙方承包甲方的油漆装修工程(以下简称工程)的有关事宜，达成如下协议：

　　1.工程地址：

　　2.工程内容：

　　3.委托方式：采取甲方提供材料方式，乙方包人工的委托方式。

　　4.工程工期：

　　1、开工日期：，(以乙方工人开工算起)。

　　2、竣工日期：，(以按规定的验收标准验收合格的日期为准)，如遇雨天则顺延。

　　五、工程总造价：(人民币)

　　六、甲方的权利和义务：

　　1.乙方负责自行采购施工材料，其所购材料应符合国家规定的有关标准，其材料必须为合同上指定使用油漆.

　　2.材料由乙方负责保管，由于保管不当而造成损失，由乙方负责赔偿。

　　3.施工中，甲方需要变更或增加施工项目时，应及时如实通知乙方，双方应签订项目变更表，商议好造价情况。

　　4.甲方应配合乙(转载自亿库网，请保留此标记。)方施工人员的工作。

　　七、乙方的权利和义务：

　　1.乙方施工人员须严格依照工艺的程序进行施工。

　　2.乙方须对甲方购置的其他物品做好保护措施。

　　3.按施工程序开展监理，及时主动向甲方汇报监理情况及施工进度。

　　4.乙方须按时完成工程。若因不可抗力因素造成工期延误，应与甲方商议解决。

　　八、付款方式：

　　工程竣工验收合格后7天内,甲方应付清工程款，即(人民币)

　　九、饰后保修承诺：

　　1.乙方在装饰施工质量范围内承担保修责任，保修期间自工程竣工验收之日起，为期年。

　　2.保修期间由乙方施工不当造成的涂料施工费用均为乙方负责(需双包)。

　　3.保修内容均采用修复形式。

　　4.在保修期内，乙方应在接到通知5个工作日内派人修复。

　　十、违约责任：

　　1.合同生效后，擅自撤除合同的一方，应按合同总金额的10%作为违约金付给对方。

　　2.乙方不能按合同工期竣工或施工质量达不到要求乙方必须返工修理，因返工造成的工期延误，每延误一天乙方则支付甲方本合同工程款的1‰。

　　十一、争议解决：双方友好协商，协商无效，可由乙方所在地人民法院公诉裁决。

　　十二、合同效力：本合同一式两份，

　　双方各执一份。经双方签字，盖章后生效，补充合同后本合同具有同等法律效力。

　　甲方：乙方：

　　盖章：代表：

　　联系方式：联系方式：

　　签订日期：签订日期：

施工合同范本6

　　发包方（以下简称甲方）：_________

　　委托代理人（姓名）：_________

　　单位：_________

　　住所地址：_________

　　联系电话：_________

　　手机号：_________

　　承包方（以下简称乙方）：_________

　　单位名称：_________

　　资质等级：_________

　　营业执照号：_________

　　注册地址：_________

　　法定代理人：_________

　　联系电话：_________

　　委托代表人：_________

　　联系电话：_________

　　本工程设计人：_________

　　联系电话：_________

　　施工队负责人：_________

　　联系电话：_________

　　2、施工期间，甲方将外屋门钥匙_________把，交给乙方施工队负责人_________负责保管。工程竣工验收后，甲方负责提供新锁_________把，由乙方当场负责安装交付使用。

　　3、施工期间，乙方每天的工作时间为：上午_________点_________分至_________点_________分；下午_________点_________分至_________点_________分。

　　第十五条 其它约定条款_________.

　　第十六条 附则

　　1、本合同经甲、乙双方签字（盖章）后，经房地产管理部门鉴证之日起生效。

　　2、本合同签订后工程不得转包。

　　3、凡在本市住宅装饰装修市场内签订合同的，本合同一式三份，甲、乙双方及市场有关管理部门各执一份。

　　4、合同履行完后自动终止。

　　甲方（签章）：_________乙方（签章）：_________

　　________年____月____日________年____月____日

　　附件

　　附表

　　一： 装饰装修工程施工项目确认表

　　附表

　　二： 住宅室内装饰装修工程内容和做法一览表

　　附表

　　三： 住宅室内装饰装修工程报价表

　　附表

　　四： 甲方提供装饰装修材料明细表

　　附表

　　五： 乙方提供装饰装修材料明细表

　　附表

　　六： 住宅室内装饰装修工程设计图

　　纸附表

　　七： 装饰装修工程变更单

　　附表

　　八： 工程验收单

　　附表

　　九： 工程结算单

　　附表

　　十： 工程保修单

　　附件十一：____市住宅装饰装修验收标准

　　1、此合同文本适用本市行政区域内的住宅室内装饰装修工程；

　　2、工程承包方（乙方），应具备工商行政管理部门核发的营业执照，并具有承揽住宅室内装饰装修工程的相应资格；

　　3、甲、乙双方当事人直接签订此合同的，应一式两份，双方当事人各执一份；凡在本市住宅装饰装修市场内签订此合同的，应一式三份（甲、乙双方及市场有关管理部门各执一份）。

施工合同范本7

　　发包方： (以下简称甲方)

　　承包方： (以下简称乙方)

　　根据《中华人民共和国合同法》、《建筑安装工程承包合同条例》及有关规定，结合本工程实际情况，签订本合同，以资双方共同遵守。

　　第一条工程概况

　　1.工程名称： 工程。

　　2.工程地点：

　　3. 工作内容： 别墅周边约 *方米景观工程设计及施工，施工内容详见甲方签审的施工图及图纸会审所涉调整内容。

　　第二条工期

　　本工程工期为60 天，自甲方出具的开工书面通知书要求开工之日( 现场具备开工条件)开始计算工期，非乙方原因或不可抗拒自然因素造成的工期延误，工期顺延。

　　(一)如遇下列原因工期顺延：

　　1.未及时签审施工图纸和施工组织计划;

　　2.设计变更;

　　3.甲方未能按期提交施工场地;

　　4.连续4 小时遇雨和停水、停电;

　　5.未按合同规定时间拨付工程款项;

　　6.遇不可抗拒因素。

　　(二)竣工验收：

　　1.甲方在收到乙方竣工报告的____日内组织验收，否则视为默认工程合格并进行竣工结算;

　　2. 若未能通过竣工验收，双方应确定整改方式及时间，再次验收程序同上。

　　第三条 工程合同价款及支付方式

　　1.经双方商定本项目设计费为 元,本工程暂定造价50元 (具体单价详见清单) ;

　　2.本工程按甲方审定预算中各项目的综合单价办理结算;

　　3.结算工程量以现场实际收方量为准。

　　4.合同签订后____日内,甲方支付乙方工程预付款100000 元整;

　　5.工程竣工并验收合格后1____日内，双方按合同

　　第三条第

　　2、第3 款办理结算,结算后一个月内甲方向乙方付至结算总额的95%,余结算总额的5%作为保修金,保修期满后甲方付清余款。

　　第四条 关于设计调整(更改)

　　本工程涉及设计调整(更改)工程项目，待调整资料完善并经甲方签审后，工程量及造价按本合同

　　第三条进行增减。

　　第五条保修期

　　1. 保修期：从乙方递交竣工报告后的第____日起算,保修责任按国家有关规定执行。其中植物保活期________年，工程部分保修期为________年。

　　2.成活率：植物管护移交时按行规达到95%的成活率。

　　第六条 双方的责任

　　(一)甲方责任：

　　1.保证施工场地具备开工条件，保证施工所需用水、用电;

　　2. 合同签定后____日内审定乙方的施工组织计划及施工图，并以书面形式通知乙方;

　　3.负责协助办理施工的各项进场手续。

　　4.负责协调现场各施工单位间的关系;

　　5.若施工变更应以书面形式通知乙方;

　　6.按合同规定时间按时付款。

　　(二)乙方责任：

　　1.按甲方签审的施工图和确定的变更通知内容，结合有关规范组织施工;

　　2.接受甲方指派监理公司的监理及甲方现场代表的管理;

　　3.文明施工，安全生产，确保工程质量，按期完工;

　　4.负责施工中的成品保护;

　　第七条 甲、乙双方现场代表及责任

　　1.甲方现场代表：甲方代表作为现场签证代表;

　　2.乙方现场代表：乙方代表作为接受甲方书面通知的代表

　　第八条 材料的认定及采购

　　1. 乙方应按设计要求对材料自行采购，涉及装饰及灯具材料需经甲方认定后方可采购。

　　2 .设计材料变更须经甲方认定并以书面形式通知乙方后，乙方方可购买。

　　第九条违约责任

　　(一)甲方违约责任：

　　1.甲方未履行合同规定的义务，除顺延竣工期外，还应赔偿乙方因此发生的实际损失;

　　2.甲方对工程中途停建、缓建或由于设计变更造成的停工，应采取措施补救或减少损失，同时赔偿乙方因此而造成的停工、窝工、返工的机械设备调运等实际损失;

　　3.甲方超过合同规定期限验收或未按合同规定付款，每超____日，按合同总额的5向乙方支付逾期违约金。

　　(二)乙方违约责任：

　　乙方未按合同规定完成工程，且无故拖延时间影响工程进度，每延____日，按合同总额的5向甲方支付违约金。

　　第十条 争议解决方式

　　在合同履行中，双方因履行合同发生争议， 应协商解决。协商无果，双方约定向施工所在地人民法院起诉。

　　第十一条本合同经双方签字盖章后生效。

　　第十二条未尽事宜，双方协商解决。

　　第十三条本合同一式四份，双方各执二份，均具同等法律效力。

　　甲方(公章)：_________

　　乙方(公章)：_________

　　法定代表人(签字)：_________

　　法定代表人(签字)：_________

　　________年____月____日

　　________年____月____日

施工合同范本8

　　发包方： 《简称甲方》

　　承包方： 《简称乙方》

　　一、工程概况：

　　工程名称：

　　工程地点：

　　结构类型：框泥，地下一层，地上六层

　　二、乙方承包范围及方式：

　　1、乙方承包甲方分包的外脚手架范围包括xxxxxxxxxxxxx的外脚手架工程施工，所有外架材料和安全立网、*面挂网。

　　2、乙方承包外脚手架同时包括：外脚手架的安全网立面、*面挂网、挂设，楼层标志挂设。

　　3、乙方承包外脚手架施工包括：施工全过程的施工进度所用材料计划及人力配备必须满足甲方的进度要求。

　　4、乙方承包外脚手架施工全过程必须派专人跟踪各栋号的检查工作，如发现竹子及绑带不牢固或者安全网烂脱落必须当天整改。

　　5、乙方承包脚手架最后的拆卸工序，严禁随拆随抛高空堕落，必须按每拆一层放一层，再拆第二层的施工方法。

　　6、乙方承包甲方外脚手架工程施工，其承包价格均包括：乙方施工的劳保工资、福利工资、奖励及处罚工资等一切待遇。

　　7、乙方承包甲方外脚手架施工包括：楼梯上下防护搭设，安全标志挂设等工序，材料均用竹子搭设。

　　8、乙方承包甲方外脚手架施工包括：外脚手架地坪乙方负责垫*。

　　9、乙方承包甲方外脚手架施工包括：适用于竹脚手架安全施工规范要求及黎*县安全监督站有关规定要求，并通过验收合格要求。(即包安装、包验收、包合格的三包要求)。

　　三、乙方承包价格：

　　1. 甲方按乙方承包范围完成1～9项条款及工序：外墙双排竹外脚手架及安全防护。按建筑面积每*方米捌元计算给乙方。

　　四、工程款支付及结算办法：

　　按工程进度的80%预付工程款

　　工程竣工即拆完外脚手架甲方一次性付清给乙方。

　　五、质量要求：

　　1. 乙方搭设的内外立杆距离不能≥0.8m，内外立杆中的小横杆脚踏板排宽净空为一米。大横杆步距不≥0.7m，(立杆、大横杆、小横杆的搭设要求按规范要求搭设，其使用的竹子材质符合安全要求)。

　　2. 乙方搭设的外立杆与大横杆搭设成网格不能≥60cm，网格成型。

　　3. 乙方搭设扫地杆必须按要求离地面0.30cm设一道，沿建筑物四周搭设。

　　4. 乙方搭设的剪力撑必须从地面至顶面互为夹角45°~60°剪力撑与剪力撑之间必须连成一体。

　　5. 乙方搭设的密排按承包范围每一施工作业面步距层层铺设(即一步距一层密排)。

　　6. 其他不详之处执行竹子脚手架施工规范执行施工。

　　六、其他事项：

　　1. 乙方工人进场后必须带好安全帽才能上岗，如在上岗作业时不带安全帽者公司按每人次罚款50元的规定。

　　2. 高空作业时必须佩戴安全带才能上岗作业，如因不按要求佩戴安全带的，公司按每人次罚款50元的规定。

　　3. 乙方工人上岗作业时不准穿拖鞋及穿硬底鞋施工作业，如穿拖鞋及穿硬底鞋者，公司按每人次罚款50元的规定。

　　4. 施工作业中，由于塔吊起重工由甲方配备。

　　5. 乙方工人食堂的柴火费由乙方自理。

　　6. 乙方工人进场后，必须服从甲方现场施工员指挥，服从甲方安排及调动，若因不听从甲方安排而造成的工种交接混乱影响施工进度的，甲方则按总造价罚处1%总工资。

　　8. 施工中由于乙方违反安全生产操作规程，造成的事故者其一切责任由乙方负责。

　　9. 乙方施工中，如因搭设质量不符合要求或不符合安全规范要求，而造成被当地规划建设局或安全监督站发通知整改而停止施工的，甲方则按乙方总承包造价罚处50%的工料费的规定。

　　八、本合同一式两份，甲、乙双方各执一份，具同等法律效力，签字之日起生效到工程款全部结清后失效。

　　甲方(公章)：_________ 乙方(公章)：_________

　　法定代表人(签字)：_________ 法定代表人(签字)：_________

　　_________年____月____日 _________年____月____日

施工合同范本9

　　发包方：彬县体育中心综合训练馆第四项目部

　　承包方：

　　根据《中华人民共和国经济合同法》和《建筑安装工程承包合同条款》的规定以及建筑工程的具体情况，经双方协商一致，签订本合同。

　　第一部分 工程概况

　　1、工程名称：彬县体育中心综合训练馆水暖电安装工程

　　2、工程地点：咸阳市彬县

　　3、工程内容及承包范围：

　　（一）、电气工程（强、弱电）：

　　1）、人工：

　　a)照明系统：管路预留、预埋、穿线，灯具、插座、开关、配电箱、电度表箱安装及调试等施工图纸要求内容。

　　b)动（电）力系统：管路及套管预留、预埋，电缆桥架安装，线缆敷设，配电设备安装及调试等施工图纸要求内容。

　　c）弱电系统（电视、电话、宽带网、监控）：管路预留、预埋（含穿墙套管）及管路清扫等弱电专业施工队伍以外的施工图纸要求内容。

　　d）防雷接地系统：施工图纸要求的全部施工内容。

　　e）火灾自动报警系统：管路（含穿墙套管）的预留、预埋，等火灾报警专业施工队伍施工内容外的施工图纸要求内容。

　　乙方完成但不仅限于以上工作，所有与电气工程（强、弱电）有关的工作均由乙方完成。

　　（二）、水暖工程：

　　1、人工：

　　a)给排水、消防用防水、穿（楼板）墙套管的预留、预埋，给排水系统、雨水管道、消防栓系统安装、试压、防腐、冲洗、调试及施工配合等施工图纸要求内容。

　　b)室内供暖：采暖系统用防水、穿（楼板）墙套管的预留、预埋，空调冷凝水管道的预留、预埋，该系统的安装、试压、防腐保温、冲洗、调试及施工配合等施工图纸要求内容。

　　c)消防喷淋系统：该系统用防水、穿（楼板）墙套管的预留、预埋等消防专业施工队伍施工以外的施工图纸要求内容。

　　第二条：工期

　　合同签订之日起，按甲方要求，保证不耽误总体工期。

　　第三条：工程质量等级：优良。

　　第四条:承包方式、合同价款及结算方式

　　1、承包方式：包工不包料

　　采用甲方与乙方协商按 元/m2进行结算。

　　2、结算方式：包工不包料，安装工程管理及资料整编、工决算、保修。 第二部分双方一般责任

　　第五条：甲方代表

　　1、甲方驻施工现场代表姓名：

　　第六条：乙方代表

　　1、乙方驻施工现场代表姓名：

　　第七条：甲方工作

　　1、委派工作人员为现场管理代表，监督检查工程质量、进度，负责设计图纸的变更、工程质量验收及其他事宜，组织对工程竣工验收，如需变更图纸或变更已施工的工程，甲方应通知乙方。派专人协助乙方工程技术人员施工，负责与其他配套施工单位协调。

　　2、甲方负责提供水源、电源，保证施工需要。

　　3、甲方提供与其他工程相关资料，组织与其他施工队协商。

　　第八条：乙方工作

　　1、向甲方代表提供进度表计划，并及时向甲方提交所需材料的量单及附材量单。

　　2、按工程需要提供和维修一切与工程有关的设施等。

　　3、负责安装过程中的质量，技术，变更及施工进度、安全管理工作，负责安全工程技术资料的整编并向甲方报送施工完整的施工组织及专业的施工方案。

　　4、施工期间的一切人身安全事故全由乙方负责，并负责保护甲方的一切设备、设施损坏，乙方负责赔偿。

　　5、施工期间乙方应遵守甲方的安全生产责任制度。

　　6、乙方在竣工前十日向甲方提供完整的竣工资料肆套。

　　第三部分 进度计划和工期

　　第九条：进度计划

　　1、在开工前乙方根据甲方要求拟订本工程的进度表。

　　2、乙方应接受甲方代表对工程进度、质量的检查和监督。

　　第十条：工期

　　1、乙方应严格按照甲乙双方认定的工期进行施工。

　　2、因不可抗力及甲乙双方以外的原因，导致工程停建，施工合同不能继续履行，可解除合同。

　　第四部分质量与验收

　　第十一条：施工中经检验质量不合格，乙方按甲方代表，质检部门的要求进行返工、修改，并承担费用。

　　第十二条：安装完毕，并调试合格。

　　第五部分合同价款与支付

　　第十三条：合同价款及支付

　　1、合同价款： 元/m2。

　　第十四条：工程款支付

　　1、经双方研究，本合同签订后，乙方人员进场后，甲方按月进度付款，次月15日前支付上月进度款的 70 %。

　　2、工程竣工付至进度款的80%。

　　3、水暖电安装工程完工验收合格后，甲方付乙方工程结算款的97%。

　　4· 、水电费以建设单位出具的水、电费收费。

　　第十五条：违约责任

　　1、甲方未能履行合同，出现以下情形之一，其经济损失由甲方承担，工期顺延。

　　(1)因图纸变更未能及时送达乙方；

　　2、乙方未能履行合同，出现以下情形之一，造成工期延期。甲方有权要求乙方偿付违约金，每延迟一天，罚款并承担相应的经济损失;

　　（1） 不能按期或按照甲方要求完成施工任务；

　　（2） 工程质量不符合质量要求，需要返工/返修或重做；

　　（3） 其他违反现场操作规定的事故发生。

　　第十六条：合同生效与终止

　　本合同自签订之日起生效。在竣工结算、甲方付款完毕后，除保修款仍生效外，其它条款即告终止，保修期满后，有关保修条款终止。甲乙双方另外签订维修合同。

　　第十七条：本合同未尽事宜，双方协商解决。

　　第十八条：本合同一式二份，甲乙双方各执一份。

　　发包方（甲方）： 承包方（乙方）：

　　代表人： 代表人：

　　电话：电话：

　　时间： 时间：

施工合同范本10

　　甲方： (简称甲方)

　　乙方： (简称乙方)

　　经甲乙双方友好协商，就__车间地坪漆施工的事宜达成如下协议：

　　一、工程施工内容

　　1、厂房地面涂装绿色、中灰色环氧树脂地坪漆;工程面积： ㎡,施工包工包料单价: 元/㎡。

　　二、乙方施工工艺、步骤及技术要求

　　(1)、施工工艺

　　水泥地坪表面预处理—涂环氧底层漆—刮环氧砂浆腻子—自干8小时后，打磨、找补填*—找补、局部刮涂第二层环氧砂浆腻子—自干8小时后，打磨、找补填*—清洁吸尘—涂氧面漆第一遍—自干8小时以上—涂氧面漆第二遍。

　　(2)施工步骤及技术要求：

　　1、施工前对地面进行前处理。对于地面的凹凸不*地面先采用水泥或环氧树脂砂浆进行修补*整，确保施工地面的*整清洁、干燥、无污渍。

　　2、环氧渗透底漆施工：将环氧底漆配比比例进行混合配比，用搅拌机搅拌5分钟，然后使用滚筒按要求进行均匀涂抹，涂层厚度为15ūm，使其与地面附着力达到最佳，并起到封闭微孔作用。

　　3、环氧砂浆层施工：待底漆干燥约2小时后，将环氧砂浆按施工比例进行配比混合均匀，用搅拌机搅拌5分钟，用馒刀将材料刮*，使表面*整，两次中间涂层按此施工要求施工完毕并打磨*整,涂层厚度达到120ūm，即基底层施工完毕。

　　4、环氧地坪面漆施工：待中涂层干燥8小时后，将环氧面漆按施工比例进行配对混合均匀，用搅拌器搅拌5分钟，用滚筒涂装(两遍)，涂装时发现杂质应立即除去。面漆的硬化时间约为24小时，涂层总厚度达到250ūm，即面漆涂层施工完毕。

　　5、工程保养期：地面施工完工后需要保养7天方可投入使用(3天后可以上人行走)。

　　三、乙方服务及质量承若

　　乙方对产品和施工质量的承诺，根据合同要求。

　　1、施工前：与甲方现场技术人员进行交流、沟通，详细介绍产品的性能及配套施工方案，可为客户选定适合的最佳产品和工艺施工提供参考，使环氧树脂漆的涂装工艺达到最佳理想效果，并按照甲方的要求在预定的时间内施工完毕。

　　2、工程施工完毕，交付使用后，根据选用产品的使用时限规定，如发现起层、脱落等现象，乙方按照合同规定或国家相关质量法规对甲方进行经济赔偿。

　　3、颜色按甲方提供的样板色彩标准进行调配施工，工程交付使用后，十年内在使用过程中如发现起层、脱落等现象，乙方负责及时修复完好。

　　4、我公司严格按照国家标准和《企业标准》组织生产，每批产品的提供均有合格的检验报告书及样板，施工按涂装工艺和安全要求进行，正常阴晴天气在两周内施工完毕。

　　四、安全防腐措施

　　该施工以安全第一、质量第一为前提，本公司对此施工作以下安全防范措施：

　　1、施工前，安全技术人员到施工现场做安全防范监督和安全技术指导。

　　2、施工现场工作人员必须穿戴工作服、口罩及安全手套。

　　3、每次上岗作业前，安全管理员对施工人员进行安全防护监督并提出和要求在施工中应该注意的安全事项。

　　4、甲方负责向乙方提供施工用水源、电源，乙方应注意用电用水安全。

　　5、施工过程中出现的一切安全责任由乙方全负责。

　　五、施工工期要求：至签订合同之日起，25日内完成全部施工项目，包括地坪卫生的打扫，(因甲方原因导致的工期延误，工期顺延)。

　　六、工程造价、单价及面积：

　　1、总施工面积：㎡

　　2、包工包料(开具工程发票)单价： 元/*方米。

　　3、工程总造价：￥

　　七、付款方式：

　　待工程完工后，甲方在3天内向乙方支付工程总额的工程款，其中扣除作为工程质保金，一年后工程无工程质量问题，一次性付清所扣除的余款。

　　本合同壹式两份，甲、乙双方各执一份，具有同等效率力。

　　甲方(公章)：_________ 乙方(公章)：_________

　　法定代表人(签字)：_________ 法定代表人(签字)：_________

　　_________年____月____日 _________年____月____日

施工合同范本11

　　发包人（以下简称甲方）：

　　法定代表人：

　　承包人（以下简称乙方）：

　　法定代表人：

　　根据《中华人民共和国合同法》及相关法律、法规的规定，甲、乙双方在*等、自愿、协商一致的基础上，为保证工程顺利进行，结合本工程的具体情况，经友好协商签订本合同以资共同遵守。

　　一、工程概况

　　1、工程名称：.

　　2、工程地点：.

　　3、工程内容：

　　4、承包方式：下列承包方式择一选择，双方商定第______种。

　　（1）乙方包工、包料。

　　（2）乙方包工、部分包料，甲方提供部分材料

　　（3）乙方包工、甲方包料（详见《甲方提供装饰装修材料明细表》）。

　　5、工程期限：

　　总_____日历天，开工日期_______年_____月_____日，竣工日期_______年_____月_____日（施工期以材料进场日第二天起计算）。

　　6、合同总价款：

　　7、价款支付方式：

　　二、甲方工作

　　1、开工前______天，为乙方入场施工创造条件；

　　2、负责办理施工所涉及的申请、审批等手续，并负责交纳物业管理处和报批的全部费用

　　3、负责提供施工所需的水源、电源；

　　4、负责协调乙方与邻里之间、物业管理处之间的关系；

　　5、不拆动室内承重结构，如需拆改原建筑的非承重结构或设备管线，负责到有关部门办理相应的审批手续；

　　6、施工期间甲方仍需部分使用该场所，负责做好施工现场的保卫及消防等各项工作；

　　7、参与工程质量和施工进度的检查监督，办理验收、变更登记手续和其他事宜，负责材料进场、竣工验收。

　　8、按时、按质、按量提供施工所用的自购材料，根据装修要求提供图纸、图套；

　　9、未办理验收手续，甲方提前使用或擅自动用工程成品而造成损失的，由甲方负责；

　　10、按期支付工程款，不得无故拖延。

　　三、乙方工作

　　1、施工中严格执行安全文明施工操作规范、防火安全规定、施工规范及质量标准，按期保质完成工程；

　　2、严格执行有关施工现场管理规定，严格按图纸或说明进行安全文明施工，做好各项质量检查和施工记录；

　　3、保护好原场所室内的家具和陈设，保证室内上、下水管道的畅通；做到安全生产，文明施工；

　　4、保证施工现场的整洁，工程完工后负责清扫施工现场；

　　5、工程竣工未移交甲方之前，负责对现场的一切设施和工程成品进行保护；

　　6、工程竣工时，积极配合甲方完成工程验收。

　　四、工程变更，装修方案如需变更，双方应协商一致，双方签名确认，同时调整相关工程费用及工期。

　　五、材料的提供

　　1、由甲方提供的材料、设备，应当符合设施要求，如因质量问题或规格差异造成工程损失的，由甲方负责。甲方应在材料运到施工现场前通知乙方，双方共同验收并办理交接手续；乙方验收后应负责妥善保管。

　　2、由乙方提供的材料、设备，乙方应在材料运到施工现场前通知甲方，并接受甲方检验。如质量不符合要求或规格有差异的，应禁止使用；如已经使用对工程造成损失的由乙方负责。

　　六、工期延误处理

　　1、以下甲方原因造成工期延误，损失由甲方负责，工期应当顺延：

　　（1）不能提供水、电；

　　（2）不能按期提供自购材料、设备；

　　（3）不能按期支付工程款影响正常施工的；

　　（4）因甲方原因变更设计、增加施工项目；

　　（5）同意工期顺延的其他情况。

　　（6）因甲方责任造成工期延误的其他情况。

　　2、对以下原因造成工期延误，工期不顺延：

　　（1）因乙方责任不能按期开工或中途无故停工而影响工期的，工期不顺延；

　　（2）因乙方原因造成工程质量存在问题的返工费用由乙方承担，工期不顺延。

　　（3）乙方原因，工程质量达不到双方约定的质量标准，乙方负责修理，工期不予顺延。

　　3、合同中的任何一方因未履行合同约定或履行不符合约定，受损失的均由责任方承担责任，并赔偿给对方造成的经济损失。

　　七、关于设计和施工及验收的约定

　　1、乙方必须严格按甲方认可的图纸进行施工（安装）。

　　2、施工过程中，甲方提出变更图纸、停止施工或增减项目，应以书面形式通知乙方，列明停止施工或增减项目的理由、工程部位、时间、材料等。乙方根据变更要求，尽快向甲方提交变更所采取的措施、增减的造价，因停工等原因造成的工期延误、材料耗损、费用损失等清单，并报告甲方。甲方收到报告后______天内做出签字答复或协商解决。

　　3、隐蔽工程验收前，由乙方通知甲方到现场验收，验收期为_____天。甲方未按时验收的，乙方可自检后如实填写隐蔽记录，对乙方的自行验收结果，甲方应予以承认。

　　4、工程竣工后，乙方应当通知甲方验收。甲方应在接到通知后天内验收，并办理验收移交手续。如甲方在上述规定时间内未能验收，应当及时书面通知乙方，另定验收日期，否则视为甲方通过验收。如另定验收日期，甲方应承认竣工日期，并承担乙方的看管费用和相关费用。

　　八、质量保修

　　（1）工程竣工验收合格并结清工程余款后，乙方向甲方办理移交手续，并填写工程保修单；（保修期为_____年）

　　（2）在正常使用条件下，装饰装修工程的最低保修期限为_____年，有防水要求的厨房、卫生间和外墙面的防渗漏为______年。保修期自装饰装修工程竣工验收合格之日起计算。

　　九、违约责任

　　甲、乙双方本着诚实信用的原则履行本协议，任何一方违反上述条款，致使本合同不能履行或者履行瑕疵的，都应承担相应的违约责任。

　　十、合同争议的解决方式

　　本合同在履行过程中发生的争议，由当事人双方协商解决；协商不成也可调解；调解不成的，可依法向合同签订地、合同履行地人民法院提起诉讼。

　　十一、附则

　　1、本合同签订后工程不得转包。

　　2、本合同如有未尽事宜，双方本着友好互利原则协商解决，如协商后签定补充协议，补充协议与本合同有同等法律效力。

　　3、本合同一式_____份，双方各执_____份，合同自双方签名并加盖公章或合同专用章后正式生效，保修期后自行终止。

　　十二、本协议未尽事宜双方协商解决

　　甲方（签章）：

　　住址：

　　法定代表人：

　　委托代表（签字）：

　　合同签订地：

　　_______年____月____日

　　乙方（签章）：

　　住址：

　　法定代表人：

　　委托代表（签字）：

　　合同签订地：

　　_______年____月____日

　　家庭居室装饰装修工程施工项目确认表

　　施工项目

　　居室1(m2)

　　居室2(m2)

　　居室3(m2)

　　门厅(m2)

　　厨房(m2)

　　卫生间1(m2)

　　卫生间2(m2)

　　阳台(m2)

　　1.涂料

　　2.塑料墙裙

　　3.木踢脚

　　4.砖踢脚

　　5.塑料踢脚

　　6.窗帘盒

　　7.暖气罩

　　8.木质阴角线

　　9.石膏阴角线

　　10.包门套

　　11.包窗套

　　12.包门

　　13.现制门

　　14.现制窗

　　15.现制吊柜

　　16.现制地柜

　　17.现制落地柜

　　18.包管道

　　19.暖气移位

　　20.管道改线

　　21.供电改线

　　22.作防水

　　23.灯具安装

　　24.洁具安装

　　25.油烟机安装

　　26.排风扇安装

　　27.热水器安排

　　28.洗手盆安装

　　29.洗菜盆安装

　　30.拖布池安装

　　31.防盗门安装

　　32.铝合金门窗

　　33.饰物、镜子

　　34.饰物、镜子

　　发包人代表（签字）： 承包人代表（签字）：

　　日期：

施工合同范本12

　　(以下简称甲方)

　　(以下简称乙方)

　　为维护甲乙双方合法权益，经甲乙双方协商一致，特定立如下合同条款，共同遵守。

　　一、甲方将位于XXX的私房建设承包给乙方，乙方按甲方提供的图纸和***门要求的建筑式样和标准，将该房建成质量合格砖混结构建筑(该事项以下简称工程)。

　　二、工程内容为除水、电、门、窗、正立面涂料粉刷外的建工程。包括：

　　(一)地脚圈楔及以上的上建主体工程，底层水泥地的浇灌及狗头石的铺筑;

　　(二)一至四层楼各厅、室、厨房、卫生间地板砖的铺贴;

　　(三)楼梯间侧面墙壁贴1.2米高的墙砖和楼梯踩面瓷砖的粘贴;

　　(四)厨房、卫生间四面墙壁瓷砖粘贴2米高;

　　(五)房屋内除粘贴地板砖、墙壁瓷砖外的部分均刮二度双飞粉或钢化粉;

　　(六)正房背立面和后进房正立面瓷砖的粘贴;

　　(七)房屋正立面、右侧面和围墙水泥浆的抿刮;

　　(八)厨房操作台、化粪池、水池的制作和操作台瓷砖的粘贴;

　　(九)天井狗头石的铺筑和水泥地浇灌。

　　三、工程为包工不包料，即建筑所需材料由甲方按工程进度供给乙方。

　　四、工程建筑总面积约为370*方米，实际面积为房屋建成后按***门的规定测量计算。

　　五、工程20xx年10月1日开工，20xx年6月30日全部竣工。

　　六、工程技术要求：

　　(一)板面浇灌水**整，厚度为12厘米，不露筋、无蜂窝、无裂缝、不漏水;

　　(二)砌砖水**整、垂直达标;

　　(三)粉墙阴阳角线条清晰，墙面光滑*整，无裂缝、无响壳;

　　(四)地板砖粘贴*整、缝孝线直、无响壳;

　　(五)围水设施(即女儿墙)不漏水，墙高80—90厘米，内外墙抿水泥浆;

　　(六)水池*整垂直、无裂缝、不漏水。

　　七、甲方按实际建筑面积以每*方米人民币XX元付给乙方工时费。

　　八、甲方按工程进度分次支付70%的工时费。工程竣工后甲方暂从乙方的工时费中预留1,500元作为工程质量保证金，待一年的保修期满工程无遗留问题后才付给乙方。

　　九、甲方负责将施工用水、用电接到施工王地，并负责水电费。

　　十、施工中所需的劳动工具由乙方负责解决，包括拌浆机、振动器、切割机、模板、铁皮、顶木，各种锄、铲、锤、刀等。

　　十一、乙方按甲方提供的图纸和要求施工，确保工程质量合格。若出现质量问题需反王的，工时费和损坏的材料均由乙方负责。图纸如需改动须与甲方协商一致。

　　十二、乙方要严格管理，规范施工、文明施工、道德施工，不浪费材料。如有浪费现象，甲方有权按所浪费材料2倍的价款从工时费中扣除。

　　十三、乙方要严格注重施工安全，施工安全问题由乙方负全责，甲方不负任何责任。

　　十四、乙方负责抿、粉墙、顶板搭脚架的搭建和拆除，包括正立面粉刷涂料所需搭脚架的搭建和拆除。

　　十五、乙方负责建房形成的建筑废弃物的及时清除。

　　十六、围墙、天井、水池、雨蓬等附属设施和各搭脚架的建拆，建筑废弃物的清运费用，砖、砂石料等建筑材料从施工工地到施工现场的搬运费用均含在总工时费内，不再单独计付工时费。

　　十七、保修期内出现需修理的质量问题，乙方必须及时无条件进行维修，属非技术因素的质量问题，修理所需材料由甲方提供;属技术因素的质量问题，修理所需材料和工时费由乙方自理。如不按时修理，甲方另请他人维修，所需费用从乙方的质量保证金中支付。

　　十八、乙方未按工程质量和工期完成给甲方造成的损失，由乙方等值赔偿甲方。

　　十九、甲方未按工程进度供给建筑材料和工时费而影响工期造成的损失由甲方负责。

　　二十、本合同未尽事宜按《中华人民共和国合同法》和《中华人民共和国建筑法》规定和国家有关专业标准执行。

　　二十一、本合同经甲乙双方签字后生效，至履行完毕终上。

　　二十二、本合同一式二份，甲乙双方各执一份。

　　甲方： 乙方：

　　XX年XX月XX日

施工合同范本13

　　发包方：

　　承包方：

　　依照《中华人民共和国合同法》及其它有关法律、行政法规，甲方将赛什斯镇上古城至麻渣塘村农村公路建设项目施工发包给乙方，由乙方负责承包施工。遵循*等、自愿、公*和诚实信用的原则，双方就本建设工程施工事项协商一致，明确双方的权利义务关系，经协商订立本合同。

　　一、工程概况

　　工程名称：x村农村公路建设项目

　　1、路基长X公里,路面宽X米，总计整修面积x*方米，中标价X万元。

　　2、路面长X公里,路面沙化宽X米，厚X厘米，总计沙化面积x*方米，中标价X万元。

　　3、铺设涵洞X道，涵洞深X米，中标价X万元。

　　工程内容：路基处理、沙面层、小桥涵、路肩培筑。

　　二、工程承包范围

　　承包范围：施工设计全部内容。

　　三、工程价款及支付方式：合同价款金额合计(大写)：壹拾陆万元 (人民币)￥：16万元。

　　工程价款按工程进度分期分批支付，工程验收合格后决算。甲方扣工程总价款的5%作为质量保证金，工程竣工无质量缺陷后付给乙方。

　　四、双方的权利义务：

　　1、由甲方提供图纸，乙方必须按图纸和公路改造工程技术规范的要求施工，乙方确保质量达到合格。

　　2、乙方必须在签订合同之日起3日内开工。

　　3、甲方对乙方的施工有监督管理权，甲方按施工进度对乙方的施工进行验收，验收合格后，方可进行下一工序的施工。

　　4、未经甲方同意，乙方不得更换项目经理，否则，甲方有权终止合同。

　　5、乙方不得将工程项目转包，未经甲方同意不得分包。否则一经查实，甲方有权终止合同，同时不承担任何由此引发的法律责任。

　　6、乙方在施工过程中，确保施工安全。若出现工伤等安全事故，由乙方负责。若乙方的施工对国家、集体、个人的财产或人身造成损害的，由乙方负责赔偿。

　　7、甲方负责施工过程周边纠纷的协调处理。

　　8、施工所需缴纳的各种税费由乙方承担。

　　五、违约责任：

　　1、乙方必须按时竣工，否则，每超期一天，按1000元/天支付违约金。

　　2、若乙方中途终止合同，则其前期施工的投入，甲方不予赔偿，甲方所拨付的工程价款由乙方退回。

　　3、若甲方对工程质量进行验收不合格，需要返工、修复的，则乙方无条件返工、修复，直到达到要求的标准，其损失由乙方自负。

　　4、若甲方无故中途终止合同，给乙方造成损失的，由甲方负责赔偿乙方的损失。若工程质量达不到标准，需要返工、修复，而乙方不予返工、修复的，则甲方有权终止合同，解除承包关系，乙方的投入损失自负，甲方所拨付的工程价款由乙方退回。

　　六、合同工期：

　　开工日期：x年X月X日

　　竣工日期：x年X月X日

　　合同工期总日历天数X天。

　　七、质量标准

　　工程质量标准：合格。

　　八、承包人向发包人承诺按照合同约定进行施工、竣工并在质量保修期内承担工程质量保修责任。

　　九、发包人向承包人承诺按照合同约定的期限和方式支付合同价款及其他应当支付的款项。

　　十、合同生效

　　合同订立时间：x年X月X日

　　合同订立地点：

　　本合同双方约定签字盖章后生效。

　　发包人： (公章)

　　承包人： (公章)

施工合同范本14

　　工程承包人：(甲方)________________________

　　住址： 身份证号：

　　劳务分包人：(乙方)______________________

　　住址： 身份证号：

　　依照《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及其它有关法律、行政法规，遵循*等、自愿、公*和诚实信用的原则，鉴于总承包人与分包人，(以下称为“总(分)包合同”)，双方就劳务分包事项协商达成一致，订立本合同。

　　1、劳务分包工作对象及提供劳务内容

　　工程名称：邢台县南石门钢铁小镇4#5#6#外墙脚手架工程。

　　工程地点：邢台县南石门镇南石门村。

　　分包范围：包清工

　　2、提供分包劳务内容：脚手架工程：(搭设、拆除，工字钢制作安装、钢筋预埋焊接安装固定、拆除，密目网搭设、拆除，*网兜设、拆除，满铺一层脚手架板含挡脚板、拆除脚手架板，每层装饰线板的安装、拆除，卸料*台制作安装、拆卸，安全出入口搭设、拆除、人行通道搭设、拆除、临边防护搭设、拆除、电梯井安全防护搭设，拆除，施工现场防护搭设、拆除、楼内楼梯口、预留洞口防护搭设拆除、拆卸完后的所有料具运至楼外码放整齐);辅料见11.6附件。

　　3、分包工作期限

　　开始工作日期：20__年月结束工作日期：20__年10 月15 日，总日历工作天数为： 天。

　　4、质量标准

　　工程质量：按总(分)包合同有关质量的约定、国家现行的《建筑安装工程施工及验收规范》和《建筑安装工程质量评定标准》，本工作必须达到质量评定合格等级，以安全监督部门及有关单位质量验收签证为准。

　　5、合同文件及解释顺序

　　组成本合同的文件及优先解释顺序如下：

　　(1)本合同及总承包合同的各项条款(总承包合同价款细节除外)。

　　(2)本合同附件;施工现场各项管理制度及各项会议纪要作为合同附件。

　　6、标准规范

　　除本工程总(分)包合同另有约定外，本合同适用标准规范如下： 《建筑施工扣件式钢管脚手架安全技术规范》JGJ130-20__，GB50204-20__《混凝土结构工程施工质量验收规范》。

　　7、项目经理

　　7.1、 工程承包人委派的担任驻工地履行本合同的项目经理为付根明，职务：项目经理 ， 职称：建筑高级工程师。

　　7.2 、劳务分包人委派的担任驻工地履行本合同的主要负责人 ，职务：架子工长，职称： 。如 有事必须以书面形式向项目经理请假，但必须以书面形式委托 在现场全权代表 的有关责任并处理现场的一切事项，不得推脱任何责任。如委托人在场不执行项目管理的，影响质量、安全和进度要求的，对工程造成质量或安全事故等负面影响的，项目部有权将其轰出工地，还不得进入工地承担其他管理职责。

　　8、工程承包人义务

　　8.1、组建与工程相适应的项目管理班子，全面履行总包合同，组织实施施工管理的各项工作，对工程的工期、质量、安全向发包人负责。

　　8.2、除非本合同另有约定，工程承包人完成劳务分包人施工前期的下列工作并承担相应费用。

　　(1)在20__年8月20前向劳务分包人交付具备本合同向劳务作业开工条件的施工场地，具备坚硬的架体施工场地。

　　(2)工人进场前提供工人住属、临时用水、用电、门窗、门锁、床铺、大型机器设备等设施，其交验要求与保护责任：由分包队负责，凡损坏的用具(品)由分包人负责承担配件购买维修或赔偿。

　　8.3、负责编制施工组织设计，统一制定各项管理目标，组织编制年、季、月施工计划、物资需用量计划表，实施对工程质量、工期、安全生产、文明施工，计量析测、实验化验的控制、监督、检查和验收。

　　8.4、负责工程测量定位、技术交底，组织图纸会审，统一安排技术档案资料的收集整理及交工验收。

　　8.5、统筹安排、协调解决非劳务分包人独立使用的生产、生活临时设施、工作用水、用电及施工场地。

　　8.6、按时提供图纸，及时交付应供材料、设备，所提供的施工机械设备、周转材料、安全设施保证施工需要，所提供的材料应现额领料由分包队自行保管，最后如数退回、退回不够数的照价赔偿;如：(卡扣、卡扣螺母、钢丝绳、扣丝、脚手架板、安全网等)。

　　8.7、按本合同约定，向劳务分包人支付劳动报酬。

　　8.8、负责与发包人、监理、设计及有关部门联系，协调现场工作关系。

　　9、劳务分包人义务

　　9.1、对本合同劳务分包范围内的工程质量和安全向工程承包人负责，组织具有相应架子工证书的熟练工人投入工作，现场技术人员必须参加每周例会;未经工程承包人授权或允许，不得擅自与发包人及有关部门建立工作联系，自觉遵守法律法规及有关规章制度。

　　9.2、劳务分包人根据施工组织设计总进度计划的要求，按时完成周施工进度计划，以及与完成上述阶段、时段施工计划相应的劳动力安排计划，严格按照设计图纸、施工验收规范、有关技术要求执行施工组织设计、方案精心组织施工，确保工程质量达到约定的标准，凡不按上述要求执行施工的一律停止施工，直至整改到位方可进行施工。

　　9.3、安全文明施工管理：

　　(1) 科学安排作业计划，投入足够的人力保证工期;禁止使用未满18周岁和年遇50周岁以上人员，擅自使用的承担因此造成不良后果的负全部责任。

　　(2)严禁打架斗殴现象的发生，否则甲方有权开除责任人，并每次处以200-1000元的罚款，后果严重的移送司法机关处理。

　　(3)乙方在场的施工人员必须身体健康，无高血压、心脏病、癫痫病、眩晕症及妨碍登高作业的其它疾病和生理缺陷，带病作业或有上述疾病和生理缺陷的所造成的工伤事故，一切责任和费用均由乙方承担。

　　(4)加强安全教育，因未接受安全教育私自上岗操作出现安全伤亡事故的由分包人承担;

　　(3)认真执行安全技术规范，严格遵守安全管理制度，落实安全措施，确保施工安全。加强现场管理，严格执行建设主管部门及环保、消防、环卫等有关部门对施工现场的管理规定，做到文明施工;承担由于自身责任造成的安全整改、返工、工期拖延、安全事故、现场脏乱住属脏乱，造成的损失接受各种罚款。

　　9.4、劳务分包人以完成的工程部位，由施工人员进行自检、护检合格后由分包队技术人员以书面形式报项目安全员验收，合格后方可进行下道工序。

　　9.5、凡承包人需进购的材料，分包人应提前做好计划报项目部，如架管、卡扣、安全网、脚手架板、兜网等用料，因所使用材料未报计划影响施工进度的由分包人承担。因分包方人员不足造成工期拖延的，发包方对其进行处罚的或另行安排其他分包队伍进行抢工的费用由分包方承担全部责任。

　　9.6、分包人提供的辅料附件：(安全帽、安全带、防滑绝缘鞋、扳手)。

　　9.7、分包人人工费按建筑图标注的建筑面积计算，不得另行计算建筑面积。 按建筑面积计算： 元/㎡

　　10、工程款支付方式：

　　10.1、本次分包方为垫付工程项目，施工期间不付任何费用，主体封顶一个月内付已完工程量的80%。

　　11、其它

　　11.1、由于分包方施工人员不充足，工期严重滞后的，对脚手架工程无法完成的，总包方有权把其它工程分包给其它队伍，其工资每人每天240元扣除分包队。如缓和一段时间后实力仍无法满足质量和工期要求的，分包队无条件退场，退场后按完成工程量合格后的50%予以结算。

　　11.2、本工程重大伤亡事故为0;治安、消防事故为0;如发生伤亡事故，5万元以内由分包方承担，5万元以上的要追究谁的责任由责任人承担其责任。但总包方承担不超过总价的50%。

　　11.3、因安全原因或质量不合格，总包方安全或质量管理人员对其要求进行整改的项目，分包方不整改的或拖延整改的，总包方安全员和质量员有权对其进行除罚。因工程质量、安全、文明施工不达标造成上级检查对其进行处罚的由分包队自行承担，总包方还要进行追加罚款。

　　12.1、本合同一式两份，甲、乙双方各执一份。

　　12.2、本合同未尽事宜，甲乙双方经协商可另行订立补充协议，补充协议与本合同具有同等效力。

　　甲方(公章)：_________　　　　　　　　乙方(公章)：_________

　　法定代表人(签字)：_________　　　　　法定代表人(签字)：_________

　　_________年____月____日　　　　　　　_________年____月____日

施工合同范本15

　　合同编号：

　　出卖人（下称甲方）： 签订地点： 买受人（下称乙方）：签订时间：20xx年月日

　　经甲、乙双方共同协商一致，现就乙方为了生产经营需要，特向甲方挖掘机事宜达成如下协议，以便双方共同遵守履行：

　　第一条 产品名称、型号规格、单位、数量、金额：

　　备注：上表净机总价款为乙方共应支付给甲方的货款，不包括运费、逾期产生的利息、保险费、等其他所需的费用。

　　第二条 交货时间： ；交（提）货方式、地点： 。

　　第三条 质量标准： 按生产厂家（日立）出厂标准（详见产品合格证）。

　　第四条 产品验收： 乙方在提机时应对标的物的功能及外观进行认真检查、确认，核对标的物的型号规格及随机品（如合格证、使用维护说明书、保修卡等），如有异议应当在验收的同时提出，否则视为甲方提供的标的物数量、质量符合双方约定。

　　第五条 货款支付方式、时间及地点：乙方签定本合同并提机时一次性付清购机款

　　第六条 标的物保修：整机保修期限自乙方提机之日起按厂家标准（详见“维修信誉卡”）保修一年或标的物使用20xx小时（以先到为准）；标的物装用破碎锤的，整机保修应遵守《关于使用液压破碎锤的责任规定》而减半保修期限；保修期限包含生产厂家或特约维修中心对标的物进行正常合理的保养、维护、维修故障的时间；如果保修期限内标的物出现故障或质量问题时，生产厂家或特约维修中心认为应能通过维护修复的，乙方不得拒绝和阻碍；同时在保修中所耗费的合理时间，乙方不得主张误工等要求；因乙方故意或过失或操作、保养不当导致故障的维修费用及有关损失由乙方承担；超出保修期限后，乙方不再享有保修权利，但甲方可以视情况提供有偿售后服务，配件、运输、人工等费用由乙方承担。

　　第七条 违约责任：（1）乙方未按本合同第五条约定期限支付货款，应向甲方支付逾期利息及滞纳金，计算方法以全部未清偿货款为本金，每逾期10天以内，按月息1%计算；每逾期10天以上（含10天），按月息2%计算；同时，乙方应向甲方支付全部未清偿货款的20%作为违约金。（2）乙方承诺：如乙方违约，甲方为实现债权所支出的一切费用，包括诉讼费、财产保全费、执行费、律师费、差旅费等均由乙方承担。

　　第八条其他事项：

　　(1)．本合同未尽事宜，经双方协商一致，可签订补充协议，补充协议与本合同具有同等的法律效力。(2)．本合同所有附件为主合同不可分割的部分。

　　(3)．因履行本合同发生的争议，如果协商不能解决，由甲方所在地人民法院管辖。 (4).乙方偿还甲方的货款时所产生的银行汇款手续费及其它一切费用均由乙方负责承担。 (5).如乙方要求甲方为标的物投保的，险种必须按照甲方的有关规定投保，如乙方不同意投保不计免赔、玻璃险的，则按保险公司定损后金额的80℅进行赔付。

　　第九条 本合同一式三份，甲方各执两份，乙方执一份，具有同等法律效力，自双方签字后生效。

机电安装施工合同范本五份（扩展4）

——施工设计合同范本10份

　　施工设计合同 1

　　哈河畜牧科技有限公司牛场牛舍彩钢结构施工协议书

　　甲方：

　　乙方：

　　经双方协商，根据《建筑安装合同法》有关条款，就乙方承建的牛场牛舍彩钢工程达成如下协议：

　　一、 名称及数量: 哈河畜牧科技有限公司牛场牛舍彩钢结构工程五栋，建筑面积约为8820*方米。

　　二、

　　三、 工程工期：材料进场之日起60天。 质量要求：乙方施工人员必须按照已建好的牛舍结构标准进行施工，并做到统一整齐，必须高于原有施工质量。如有变更结构尺寸及用料规格必须经得甲方在场监理的同意进行。油漆要均匀，色度要一样，焊接要牢固。 四、

　　五、 施工形式：乙方采用清包方式。 工程结算方法：

　　1、价格：以完工后实有建筑面积计算（砖墙的外部尺寸）每*米35元。

　　2、付款方式：现金结算。制作好钢架付25%；组焊安装好钢架后付25%：打完彩钢板及附件（包括推拉门）付40%；带建设单位验收合格后付清余款。以壹栋为计算单位。

　　六、 双方的'责任及义务：

　　1、施工期间乙方必须遵守施工规范，做到文明施工，安全施工，如出现安全事故由乙方自己承担一切费用和相应的责任。

　　2、乙方必须保证施工质量，由于施工质量造成的损失均由乙方承担。

　　3、乙方应确保工期，如到期未完工，每延误一天扣罚500元。

　　4、如遇刮风下雨不可抗拒等因素在和甲方确认后工期顺延。

　　5、甲方提供住宿地，食宿由乙方自理。

　　6、甲方提供电源到现场，乙方自备工具，易耗品及劳保。

　　7、甲方负责按期保质提供材料不得影响乙方施工进度，因材料短缺和非正

　　常停电（整日）停水等人为因素造成停工超过三天，甲方应负责乙方误工费每人每天120元。

　　七、

　　八、

　　甲方：

　　乙方：

　　日期：年月日 未尽事宜，双方协商解决。 本协议一式两件，双方各执一份，签字后生效。

　　施工设计合同 2

　　甲方：成都SXD建设投资有限责任公司 乙方: 成都盛世立元商贸有限公司

　　甲、乙双方经过*等、自愿协商就甲方为乙方提供的有关材资料及素材事宜达成如下协议， 以资共守。

　　一、协议事项

　　1.1 经双方协商，乙方为甲方制作施工项目安全提示横幅及安全施工宣传展板，尺寸：1.2宽×2.4高，计1 9个，制作单价980元。横幅3条，红底白字，90公分×16米，制作单价388元；运输安装：1186元。展板框架与支架为不锈钢制作，单个为合页链接，可单个摆放，也可做整体使用；画面为PVC板裱高精度写真，防水、防风、防晒。

　　二、协议款项及支付办法

　　2.1 经双方协商，制作设计及运输服务费用总计20970元人民币。

　　2.2 乙方交付产品三日内，甲方以转账形式全款付给乙方，乙方出具正式发票。

　　2.3 乙方账户开户行: XXXXXXXXXXXXXXXXXXX 账号：XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

　　户名：XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

　　三、甲方的`权利义务

　　3.1向乙方提供展板宣传素材。

　　3.2监督乙方广告宣传及设计的质量进行监控。

　　四 ·乙方的权利和义务

　　4.1 乙方应以最优秀的人员配置全力为甲方提供广告宣传方案及策划方面的支持。

　　五、违约责任

　　5.1因本协议引起或与本协议有关的任何争议，双方应本着友好协商的原则协商解决，协 商不成可向成都市仲裁委员会申请仲裁，仲裁结果是最终裁决，对双方均有约束力。

　　六、其他

　　7.1本协议自签字之日起生效，一式叁份，甲方执贰份，乙方执壹份。

　　7.2本协议未尽事宜，可经甲、乙双方通过友好协商解决。如协商解决不成，任何一方均 可向成都市仲裁委员会申请仲裁解决。

　　甲 方；成都SXD建设投资有限责任公司 乙 方：成都盛世立元商贸有限公司

　　法人代表： 法人代表：

　　施工设计合同 3

　　甲方：

　　乙方：

　　甲方雇佣乙方装修甲方位于市区路号小区内号房屋，甲乙双方应共同遵守以下条款：

　　一、装修项目及价格

　　（一）水电安装

　　水路：包括两个卫生间、厨房、阳台的水路、燃气管路的敷设安装。

　　电路：由甲方指定增设的室内开关、插座以及灯具的安装。

　　价格：水电安装费用总价为元整（含人工费、沙子水泥材料费以及建筑垃圾倒放费等）。

　　（二）地面、墙面贴砖

　　1、地面客厅、餐厅、两个卫生间、厨房、阳台以及过道等，单价为__元/*方米（含人工、水泥砂浆、辅料，不含主材砖）。

　　2、墙面：两个卫生间、厨房、三个房间飘窗以及厨卫门窗包封等，单价为__元/*方米（含人工、水泥砂浆、辅料，不含主材砖）。

　　3、碰角：所贴墙面直角对接处，单价为__元/米（含人工、水泥砂浆、辅料，不含主材砖）。

　　4、踢脚线：餐厅、客厅以及过道处等，单价为__元/米（含人工、水泥砂浆、辅料，不含主材砖）。

　　5、其他：贴砖所遇到水电管路等的接头、底盒需要钻洞、开槽时，不发生费用；三根管道的包封、批灰以及厨房门洞、大门旁鞋架洞的批灰共元；门窗包封时按实际碰角长度计算（即单价为元/米，含人工、水泥砂浆、辅料，不含主材砖）。

　　（三）砌灶台

　　灶台总长度约米（以实际尺寸为准），灶台面宽0.55—0.6米，混砖结构、单价为元/米（含人工、水泥砂浆、钢筋、辅料、贴砖、台面贴石材，不含主材砖及柜门）。

　　（四）阳台封窗

　　阳台封窗采用铝合金窗，厚度mm的南南铝材，厚度0.5mm的玻璃，南面白色透明六扇、西面花色三扇、北面花色两扇。

　　单价为___元/*方米（含安装费、材料费）。

　　（五）地面找*

　　三个房间用水泥砂浆找*，与客厅贴砖后高度相对找*、单价为元/*方米（含人工、水泥砂浆、辅料）。

　　二、具体要求

　　（一）乙方自己准备专业工具和人员、乙方人员在装修过程中，要遵守小区物业管理，不得占用甲方房屋生活、起居，并注意人身安全、如果因乙方自己的过失和错误，造**身和财产的损失，由乙方自己承担。

　　（二）装修前，乙方事先确认既有装修设施的状况；材料使用前，确认材料无质量问题，否则验收时所发现的新生缺陷和质量问题，由乙方承担全部责任并负责赔偿。

　　（三）乙方在装修过程中必须按标准的工艺和程序进行，不得偷工减料，不得污损、毁坏甲方屋内（包括地面、墙面）和周围环境的任何设施，如果造成不可复原的损坏，乙方要承担赔偿和修复的全部费用

　　（四）乙方：带贴砖施工用的水泥、砂子、工具施工，在完工时清理干净施工场所因施工产生的建筑垃圾到指定位置。

　　三、施工期限：__年__月__日至__年__月__日，如不能按期完成，每天将处罚金五十圆。

　　四、质量标准：施工质量要符合安全要求，装修质量不得低于同一施工类型的装修标准，双方认可、工程竣工验收合格后，3个月内因乙方施工出现质量问题，乙方负责无偿返工维修。

　　五、付款方式：工程完工后，经甲方验收，如符合以上施工项目和设计要求，三天内付清乙方费用95%、为确保工程质量，暂扣10%押金，90个工作日内无任何问题，将余额支付乙方。

　　六、其它问题：本协议未尽事宜，由双方协商解决、本协议一式两份，甲乙方各执一份，具有相同效应、本协议自双方签字之日起生效。

　　甲方：

　　乙方：

　　施工设计合同 4

　　甲方（屋主）：_____________

　　乙方（施工方）：_____________

　　甲方雇佣乙方装修甲方位于______市______区______路______号______小区内______号房屋，甲乙双方应共同遵守以下条款：

　　一、装修项目及价格

　　（一）水电安装

　　水路：包括两个卫生间、厨房、阳台的水路、燃气管路的敷设安装。

　　电路：由甲方指定增设的室内开关、插座以及灯具的安装。

　　价格：水电安装费用总价为_____________元整（含人工费、沙子水泥材料费以及建筑垃圾倒放费等）。

　　（二）地面、墙面贴砖

　　1、地面客厅、餐厅、两个卫生间、厨房、阳台以及过道等，单价为_____________元/_____________*方米（含人工、水泥砂浆、辅料，不含主材砖）。

　　2、墙面：两个卫生间、厨房、三个房间飘窗以及厨卫门窗包封等，单价为_____________元/_____________*方米（含人工、水泥砂浆、辅料，不含主材砖）。

　　3、碰角：所贴墙面直角对接处，单价为_____________元/_____________米（含人工、水泥砂浆、辅料，不含主材砖）。

　　4、踢脚线：餐厅、客厅以及过道处等，单价为_____________元/_____________米（含人工、水泥砂浆、辅料，不含主材砖）。

　　5、其他：贴砖所遇到水电管路等的接头、底盒需要钻洞、开槽时，不发生费用；三根管道的包封、批灰以及厨房门洞、大门旁鞋架洞的批灰共_____________元；门窗包封时按实际碰角长度计算（即单价为______元/米，含人工、水泥砂浆、辅料，不含主材砖）。

　　（三）砌灶台

　　灶台总长度约______米（以实际尺寸为准），灶台面宽_____________—_____________米，混砖结构。单价为______元/米（含人工、水泥砂浆、钢筋、辅料、贴砖、台面贴石材，不含主材砖及柜门）。

　　（四）阳台封窗

　　阳台封窗采用铝合金窗，厚度_____________mm的南南铝材，厚度_____________mm的玻璃，南面白色透明六扇、西面花色三扇、北面花色两扇。

　　单价为_____________元/_____________*方米（含安装费、材料费）。

　　（五）地面找*

　　三个房间用水泥砂浆找*，与客厅贴砖后高度相对找*。单价为_____________元/_____________*方米（含人工、水泥砂浆、辅料）。

　　二、具体要求

　　（一）乙方自己准备专业工具和人员。乙方人员在装修过程中，要遵守小区物业管理，不得占用甲方房屋生活、起居，并注意人身安全。如果因乙方自己的过失和错误，造**身和财产的损失，由乙方自己承担。

　　（二）装修前，乙方事先确认既有装修设施的状况；材料使用前，确认材料无质量问题，否则验收时所发现的新生缺陷和质量问题，由乙方承担全部责任并负责赔偿。

　　（三）乙方在装修过程中必须按标准的工艺和程序进行，不得偷工减料，不得污损、毁坏甲方屋内（包括地面、墙面）和周围环境的任何设施，如果造成不可复原的损坏，乙方要承担赔偿和修复的全部费用。

　　（四）乙方：带贴砖施工用的水泥、砂子、工具施工，在完工时清理干净施工场所因施工产生的建筑垃圾到指定位置。

　　三、施工期限：

　　_____________年_____________月_____________日至_____________年_____________月_____________日，如不能按期完成，每天将处罚金_____________圆。

　　四、质量标准：

　　施工质量要符合安全要求，装修质量不得低于同一施工类型的装修标准，双方认可。工程竣工验收合格后，_____________个月内因乙方施工出现质量问题，乙方负责无偿返工维修。

　　五、付款方式：

　　工程完工后，经甲方验收，如符合以上施工项目和设计要求，_____________天内付清乙方费用_____________%。为确保工程质量，暂扣_____________0%押金，_____________个工作日内无任何问题，将余额支付乙方。

　　六、其它问题：

　　本协议未尽事宜，由双方协商解决。本协议一式两份，甲乙方各执一份，具有相同效应。本协议自双方签字之日起生效。

　　甲方：_____________

　　签字（盖章）：_____________

　　联系电话：_____________

　　_____________年_____________月_____________日

　　乙方：_____________

　　签字（盖章）：_____________

　　联系电话：_____________

　　_____________年_____________月_____________日

　　施工设计合同 5

　　抵押人:_________________(甲方)

　　抵押权人:_________________(乙方)

　　为确保甲、乙双方于_______________年__________月日签定的(以下称主合同)的履行,抵押人自愿以其有权处分的房地产作抵押.抵押权人经实地勘验,在充分了解其权属状况及使用与管理现状的'基础上,同意接受甲方的房地产抵押.双方本着*等、自愿的原则,同意就下列房地产抵押事项订立本合同,以便共同遵守.甲方将房屋抵押给乙方时,该房屋所占用范围的土地使用权一并抵押给乙方,特此声明.

　　第一条甲方用作抵押的房地产座落于:_________________,其房屋建筑面积:_____________m2,占地面积:_____________m2,房产证号:________________土地使用权号:________________;

　　第二条根据主合同(借款合同),甲、乙双方确认:_________________债务人为:________________;债权人为:_________________,此抵押期限自_______________年__________月___________至___________年__________月__________.

　　第三条经房地产评估机构评估,上述房地产价值为人民币_____________(大写),_________________(小写).根据主合同,双方确认:_________________乙方债权标的额(本金):________________(大写),_________________(小写),抵押率为百分之_________________.

　　甲方:_________________

　　___________年_______月_____日

　　乙方:_________________

　　___________年_______月_____日

　　施工设计合同 6

　　委托方（甲方）：_____________

　　代表人：_____________

　　设计方（乙方）：_____________

　　设计证书等级：_____________

　　根据《中华人民共和国合同法》以及其他有关相关法律、法规的规定，为明确双方在本合同中的权益，本着*等、互惠的原则双方就__________________工程的设计进行协商，结合本工程的具体情况，特签订如下协议，供双方遵照执行。

　　第一条、工程概况

　　1、工程地点：_____________

　　2、设计范围：_____________

　　3、承包方式：_____________

　　4、设计期限：以甲方交付定金时开始计算设计期限，计划于：______年______月______日开工，______年______月______日完成。

　　第二条、甲方工作

　　1、合同签订时，甲方应向乙方提交设计前基础资料，并保证交付资料的合法性和完整性。

　　2、按照合同的规定，甲方的设计要求不得与法律相违背。

　　3、甲方应按期支付设计费，不得无故拖欠。

　　4、工程开工前______天，甲方应组织施工队、乙方进行设计和技术的交底。

　　5、工程竣工时，应通知乙方参加验收。

　　第三条、乙方工作

　　1、严格按照国家、行业的强制性规定设计，并对甲方的设计意见进行修改。

　　2、根据合同规定的时间提交设计图纸。

　　3、若因甲方或者建设单位的原因导致图纸需要修改，则乙方应当负责，且不加收设计费。

　　第四条、设计变更

　　1、合同履行期间，甲方提出设计进行大规模修改的，甲方应增加设计费，工期顺延。

　　2、因其他原因设计如需变更，双方应协商一致，签定书面变更协议，同时调整相关工程费用及工期。

　　风险提示：保密、知识产权

　　发包人应保护设计人的投标书、设计方案、文件、资料图纸、数据、计算软件和专利技术等的知识产权；不得要求设计人违反国家有关标准进行设计；未经设计人同意，发包人对设计人交付的设计资料及文件不得擅自修改、复制或向第三人转让或用于本合同外的项目，如发生以上情况，发包人应负法律责任，并给设计人以补偿；

　　另外，设计人也应当保护发包人的知识产权，不得向第三人泄露、转让发包人提交的产品图纸等技术经济资料。

　　第五条、保密条款

　　本合同涉及的所有文件均属保密信息，任何一方不得向第三方披露，若因乙方的泄密导致另一方受到损失，责任方均应赔偿。

　　风险提示：设计费

　　合同当事人在确定设计费时，应遵循以下原则：

　　首先，设计合同或相关文件中双方对设计费率予以确认的，应尊重双方当事人的选择。工程设计收费标准及相关统一定额并非强制性规范，而是发包人与设计人之间协商约；

　　其次，在不能证明设计合同或相关文件中双方就设计费率达成一致的情况下，可以根据《工程设计收费标准》确定设计费，避免因无约定或者约定不明的情况下造成不必要纠纷。

　　第六条、设计费支付方式

　　风险提示：定金

　　定金兼有成约定金和解约定金的性质，如果当事人双方同意对定金额度进行修改，该数额不能超过总设计费的20%，超过20%的部分只能作为预付款，而不具有定金的效力。当事人不完全履行合同时，可按比例适用定金罚则。

　　在发包人或设计人履行部分合同义务后要求解除合同的，应当按照未履行部分所占约定内容的比例，适用定金罚则。只不过在实践中，当事人往往没有注意到这一点，在仲裁或诉讼时也就未提出相应的请求，造成自己的权利未得到全面保护，如果您对这部分还有疑问，您也可以在签合同之前咨询专业的律师。

　　1、签订合同之时，甲方先支付设计费的_______%，作为定金。

　　2、乙方完成设计草图，经甲方审核后，支付_______%的设计费。

　　3、乙方提交效果图，经甲方审核后，支付_______%的设计费。

　　4、乙方提交全部施工设计图时，经甲方审核后，支付余下设计费。

　　第七条、违约责任

　　风险提示：赔偿金的确定

　　由当事人协商确定赔偿金金额，实践中相当一部分合同回避了关于赔偿金的约定，或空白、或划去、或直接删去关于赔偿金的规定。

　　如果发包人和设计人在合同中事先约定了损害赔偿金的计算方法，应当按约定支付赔偿金。赔偿金的计算方法为实际损失的一定比例，值得注意的是，在约定的赔偿金不过分高于实际损失时，法律应当首先尊重当事人双方的意思自治，承认双方约定的正当性。

　　若当事人约定的赔偿金远远高于实际损失，基于公*原则，法律应予以必要干涉。因此，当事人在约定赔偿金时，应充分考虑设计文件错误给发包人造成的损失，慎重填写赔偿金金额。

　　1、合同当事人中的任一方因未履行合同的约定或违反国家法律、法规及有关政策规定，受到罚款或给对方造成经济损失均由责任方承担责任，并赔偿给对方造成的经济损失。

　　2、因一方原因，造成合同无法继续履行时，该方应及时通知另一方，办理合同终止手续，并由责任方赔偿对方相应的经济损失。

　　3、甲方超过_______天未支付设计费的，乙方有权中止履行合同，工期顺延。

　　4、由于乙方设计的原因，工程质量达不到国家质量标准的，乙方应负责修改，因此给甲方造成的损失，乙方应予以赔偿。

　　第八条、争议解决

　　因合同履行双方发生争议，协商解决不成时，双方均可向合同签订地、合同履行地的人民法院提起诉讼。

　　第九条、附则

　　1、本合同经双方签字后生效，双方义务履行完毕后失效。

　　2、本合同一式_______份，甲、乙方双方各执_______份，并交_______份到工程所在地建设主管部门留存。

　　3、本合同未尽事宜，双方协商解决，协商一致签订的补充协议与本合同具有同等效力。

　　甲方：_____________

　　代表人：_____________

　　联系方式：_____________

　　合同签订地：_____________

　　合同履行地：_____________

　　签订时间：_______年_______月_______日

　　乙方：_____________

　　负责人：_____________

　　联系方式：_____________

　　合同签订地：_____________

　　合同履行地：_____________

　　签订时间：_______年_______月_______日

　　施工设计合同 7

　　发包方(甲方)：

　　承包方(乙方)：

　　根据《中华人民共和国合同法》及其它有关法律、法规之规定，结合装饰的特点，甲、乙双方在*等自愿、协商一致的基础上就乙方承包甲方发包的装饰工程(以下简称工程)的有关事宜，达成如下协议：

　　第一条：工程概况

　　1.1 工程地点：______________________________________

　　1.2 工程内容和做法(见报价清单和施工图纸)

　　1.3 工程承包方式：双方商定采取下列第______种承包方式。

　　(1)由乙方包工包料;

　　(2)乙方包工，甲乙双方各自部分包料;

　　(3)乙方包工，甲方负责全部供料。

　　1.4 工程期限______天。

　　开工日期________年________月________日

　　竣工日期________年________月________日

　　1.5 合同价款：本合同工程造价为(人民币大写)：__________

　　第二条：甲方工作

　　2.1 开工前____天，为乙方入场施工创造条件。以不影响施工。

　　2.2 负责提供水源、电源为乙方使用。

　　2.3 负责协调邻里关系。

　　2.4 如确需拆改原建筑物结构(包括梁、柱、板、墙等)或

　　设备管线，负责到有关部门办理相应的审批手续。

　　2.5 施工期间甲方仍需部分使用该居室的，负责做好施工现场的保卫及消防等项工作。

　　2.6 负责工程质量和进度的监督及竣工验收。

　　第三条：乙方工作

　　3.1 施工中严格执行有关工程的安全操作规范、防火规定、施工规范及质量标准，按期保质完成工程。

　　3.2 严格执行本市有关施工现场管理的规定，不得扰民及污染环境。

　　第四条：工程变更

　　工程项目及做法如需变更，双方必须协商一致，同时调整相关费用(见工程变更单)。

　　第五条：工程工期

　　5.1 因甲方未按约定完成其应负责的工作而影响工期的，工期顺延;因甲方提供的材料、设备质量不合格而影响工程质量的，返工费用由甲方承担，工期顺延。

　　5.2 因乙方责任不能按期开工或无故中途停工而影响工期的，工期不顺延。因乙方原因造成工程质量存在问题的返工费用由乙方承担，工期不顺延。

　　5.3 施工过程中因停电、停水而无法施工的，工期顺延。

　　第六条：工程验收和保修

　　6.1 工程竣工后，乙方应通知甲方验收。甲方应自接到验收通知后两天内组织验收，填写工程验收单。在工程款结清后，办理移交手续。

　　6.2 本工程自验收合格双方签字之日起保修两年。双方应在验收合格签字后，即填写工程保修单。

　　第七条：工程价款结算

　　7.1本合同生效后，甲方按下表直接向乙方支付工程款项：

　　7.2 工程验收合格后，乙方应向甲方提出工程结算，并将有关资料递交甲方。甲方接到资料后如未有异议，即视为同意，双方应填写工程结算单并签字。甲方应在签字后支付第三次

　　工程余款，以结清工程全部款项。

　　第八条：违约责任

　　8.1 凡因本合同双方当事人中的一方不履行合同或违反国家法律法规及本市有关政策，受到罚款或给对方造成损失的，均由责任方承担责任，并赔偿给对方造成的`损失。

　　8.2 因一方原因，造成合同无法继续履行时，该方应及时通知另一方办理合同终止手续，并由责任方赔偿对方相应的损失。

　　8.3 若因甲方工程款不到位，导致工程无法继续施工，所造成的一切损失由甲方赔偿，并由此造成的工期延误，乙方不负任何责任，工期顺延。

　　第九条：几项具体规定

　　9.1 施工期间，甲方将门钥匙____把交给乙方负责保管。工程竣工验收后，甲方负责提供新锁一把，并由乙方当场负责安装，交付验收。

　　第十条：其它约定条款

　　第十一条：附则

　　11.1 本合同经甲、乙双方签字(盖章)后生效。

　　11.2 甲、乙双方直接签订合同的，本合同一式两份，甲乙双方各持一份合同，合同履行完成后自动终止。

　　甲方：

　　___年____月____日

　　乙方：

　　___年____月____日

　　施工设计合同 8

　　甲方： (以上简称甲方)

　　乙方：(以上简称甲方)

　　甲方主要负责工程施工，现联合体已与兰州新区城**司签订了市政道路工程项目合同。现经甲乙双方协商一致，甲方将承包施工的市政道路工程的沥青分项部分交与乙方施工，为明确各自的权力和义务，签订本合同。

　　1、在同等价格，相同质量的前提下，甲方将沥青分项业务交与乙方施工，并由乙方负责沥青搅拌、摊铺等工作。

　　2、质量要求：符合国家祥光标准要求和设计要求及新区管委会、新区城**司的相关要求。必须使用克拉玛依沥青，不得偷工减料。

　　3、分项工程费用：粗粒料、中粒料1200元/立方米、含全部所需机械、人工、燃油(煤)、水电费及摊铺、压实等费用，透层油、粘层油、纤维、清扫基层等费用包括在沥青费等用中，不另计算。工程量按设计量计算(不含税、不含施工资料)。

　　4、付款方式：在甲方要求施工前10天付预计工程费用的20%，每完成一层，付完成工程的70%，余款待工程全部完成后年底前付90%，剩余5%保证金扣留时间为6个月，5%待BT模式到期全部付清。如甲方不能按约定付款，每延期一天支付乙方违约部分的万分之二违约金。沥青由甲方采购的，则沥青付款抵扣工程款。

　　5、乙方应保证加工的沥青混凝土质量和摊铺质量，如发生质量问题(加工质量、摊铺质量)均由乙方负责，并无条件返工至合格。所造成的损失全部由乙方承担。

　　6、乙方应合理安排沥青施工工序，保证施工能按甲方的要求按时完成，如遇二家单位同时施工时，乙方应保证优先满足甲方的要求。因乙方原因不能满足甲方时间要求，乙方应承担由此给甲方造成的损失。同时甲方将选择其他单位施工沥青项。

　　7、工程实际施工时，因原材料价格发生变动，分项价格由甲乙双方本*等互利的原则协商确定。如有其他单位在同等条件下价格低于本协议书约定价格，甲方应先征求乙方是否同意以同等价格施工。如乙方不同意，甲方 可将工作交与其他单位施工。同时不承担由此给乙方造成的损失。

　　8、其它未尽事宜，双方应本着*等、互利的原则协商处理。 本合同一式两分，双方各执一份。

　　甲方(公章)：_________ 乙方(公章)：_________

　　法定代表人(签字)：_________ 法定代表人(签字)：_________

　　_________年____月____日 _________年____月____日

　　施工设计合同 9

　　甲方：

　　乙方：

　　根据甲方提出的《江苏常熟商业街》灯光设计要求，作出相应的灯光效果图及相灯具选型说明(电子版)，为明确责任，分工协作，经甲、乙双方协商，已双方签订合同后3天内完成(不含节假日)，特签订本合同，以便共同遵守。

　　一、 设计内容：

　　1、甲方要求对效果图里面的三栋楼做灯光效果设计

　　2、甲方要求对效果图作出灯具选型说明

　　二、 甲方义务：

　　1、 甲方应及时向乙方提交设计具体要求;

　　2、 将更改通知及时通知乙方;

　　三、 乙方义务：

　　1、 向甲方提供照明设计效果图(电子版)。

　　2、 向甲方提供针对该效果图的灯具选型方案(电子版)

　　3、 有义务根据甲方要求完善设计。

　　四、 收费标准：

　　根据实际设计图工程量的价格为( 5000.00 ) 元，即大写人民币( 伍仟 元整 )。

　　五、 付款方式：

　　甲方在乙方设计效果完成后一次性支付全部款项。

　　六、 违约及违约责任：

　　1、 由于甲方不能按时、准确地提供有关设计资料致使乙方无法进行设计或造成返工，乙方可将设计文件交付日期顺延。

　　2、 由于乙方原因，延迟设计文件的`交付时间每延误1天，乙方应向甲方偿付设计费3%的违约金，甲方可在设计费中扣除。

　　七、 其它：

　　1、 本合同自双方签字后生效，设计费全部结清后失效。本合同未尽事宜，需经双方共同协商作出补充规定，补充规定与本合同具有同等效力;

　　2、 在执行合同中如发生异议，双方另行协商解决，协商不成时，可向深圳仲裁委员会申请仲裁;

　　3、 本合同壹式肆份，甲、乙双方各执两份。

　　甲方(公章)：_________

　　___年____月____日

　　乙方(公章)：_________

　　___年____月____日

　　施工设计合同 10

　　甲方（屋主）：

　　乙方（施工方）：

　　甲方雇佣乙方装修甲方位于市区路号小区内号房屋，甲乙双方应共同遵守以下条款：

　　一、装修项目及价格

　　（一）水电安装

　　水路：包括两个卫生间、厨房、阳台的水路、燃气管路的敷设安装。

　　电路：由甲方指定增设的室内开关、插座以及灯具的安装。

　　价格：水电安装费用总价为元整（含人工费、沙子水泥材料费以及建筑垃圾倒放费等）。

　　（二）地面、墙面贴砖

　　1、地面客厅、餐厅、两个卫生间、厨房、阳台以及过道等，单价为元/*方米（含人工、水泥砂浆、辅料，不含主材砖）。

　　2、墙面：两个卫生间、厨房、三个房间飘窗以及厨卫门窗包封等，单价为元/*方米（含人工、水泥砂浆、辅料，不含主材砖）。

　　3、碰角：所贴墙面直角对接处，单价为元/米（含人工、水泥砂浆、辅料，不含主材砖）。

　　4、踢脚线：餐厅、客厅以及过道处等，单价为元/米（含人工、水泥砂浆、辅料，不含主材砖）。

　　5、其他：贴砖所遇到水电管路等的接头、底盒需要钻洞、开槽时，不发生费用；三根管道的包封、批灰以及厨房门洞、大门旁鞋架洞的批灰共元；门窗包封时按实际碰角长度计算（即单价为元/米，含人工、水泥砂浆、辅料，不含主材砖）。

　　（三）砌灶台

　　灶台总长度约米（以实际尺寸为准），灶台面宽0.55—0.6米，混砖结构、单价为元/米（含人工、水泥砂浆、钢筋、辅料、贴砖、台面贴石材，不含主材砖及柜门）。

　　（四）阳台封窗

　　阳台封窗采用铝合金窗，厚度mm的南南铝材，厚度0、5mm的玻璃，南面白色透明六扇、西面花色三扇、北面花色两扇。

　　单价为元/*方米（含安装费、材料费）。

　　（五）地面找*

　　三个房间用水泥砂浆找*，与客厅贴砖后高度相对找*、单价为元/*方米（含人工、水泥砂浆、辅料）。

　　二、具体要求

　　（一）乙方自己准备专业工具和人员、乙方人员在装修过程中，要遵守小区物业管理，不得占用甲方房屋生活、起居，并注意人身安全、如果因乙方自己的过失和错误，造**身和财产的损失，由乙方自己承担。

　　（二）装修前，乙方事先确认既有装修设施的状况；材料使用前，确认材料无质量问题，否则验收时所发现的新生缺陷和质量问题，由乙方承担全部责任并负责赔偿。

　　（三）乙方在装修过程中必须按标准的工艺和程序进行，不得偷工减料，不得污损、毁坏甲方屋内（包括地面、墙面）和周围环境的任何设施，如果造成不可复原的损坏，乙方要承担赔偿和修复的全部费用、（四）乙方：带贴砖施工用的水泥、砂子、工具施工，在完工时清理干净施工场所因施工产生的建筑垃圾到指定位置。

　　三、施工期限：年月日至年月日，如不能按期完成，每天将处罚金五十圆。

　　四、质量标准：施工质量要符合安全要求，装修质量不得低于同一施工类型的装修标准，双方认可、工程竣工验收合格后，3个月内因乙方施工出现质量问题，乙方负责无偿返工维修。

　　五、付款方式：工程完工后，经甲方验收，如符合以上施工项目和设计要求，三天内付清乙方费用95%、为确保工程质量，暂扣10%押金，90个工作日内无任何问题，将余额支付乙方。

　　六、其它问题：本协议未尽事宜，由双方协商解决、本协议一式两份，甲乙方各执一份，具有相同效应、本协议自双方签字之日起生效。

　　甲方：乙方：

　　签字（盖章）：签字（盖章）：

　　联系电话：联系电话：

　　年月日年月日

机电安装施工合同范本五份（扩展5）

——最新施工合同范本10份

　　最新施工合同 1

　　甲方姓名：

　　住 址：

　　身份证号：

　　乙方姓名：

　　住 址：

　　身份证号：

　　甲方将位于 的房屋建设施工工程承包给乙方。甲方与乙方在真实、自愿、*等、互利的基础上经过充分协商，就该建房工程的施工承包事宜达成如下协议：

　　一、此次建房的施工承包方式为乙方包工不包料。即甲方负责提供建房所用的全部原材料，乙方负责出工建设并自行解决建设施工所需要的所有设备。

　　二、甲方应提供建房所需原材料、场地等条件便利乙方按时完工。

　　三、在整个施工过程中，乙方施工人员的生活由乙方自理。

　　四、乙方负责找工人，组织、指挥工人施工，乙方及其工人与甲方不存在雇佣关系。

　　五、甲方负责提供相应的拟建房屋有效图纸 张，由甲方负责指导修建。甲方负责一切建房所需的原材料。施工所用的所有机器设备由乙方自行提供(包括搅拌机、吊预制板上楼的机器、搭架使用的全部设备、振动器、切割机等)，并负责安装、调试及使用过程中的安全。因施工设备的原因和乙方人员操作失误导致的伤亡事故由乙方负完全责任。

　　六、乙方在施工过程中，应注意施工安全，全程对施工安全负完全责任。乙方应在工地明显位置悬挂施工重地，严禁非施工人员入内、施工重地、注意安全等警示语，安装一切必要的安全防护装置。进入施工工地的人员必须戴安全帽。搭架、使用起重设备、使用电气设备必须有专人负责安全检查，必要的时候乙方最好请专业人员协助完成。乙方进入施工工地现场，掌门师傅应负责一切安全，监督一切安全操作要领，不违规危险操作，违规操作导致的一切事故与甲方无关。乙方及其工人由于设备原因、违规操作、疏忽大意或者过于自信、施工管理不严等原因而发生的一切伤亡事故与甲方无关，甲方不承担乙方在施工过程中所发生的一切伤亡事故的赔偿责任。由于乙方对施工工地管理疏忽造成的施工人员以外的第三人人身及财产损害的，乙方应对此负全部责任。如无违规操作造成的伤亡，由甲乙双方共同承担责任。

　　七、施工要求：一楼高 米，室内净高 米。二楼高 米，室内净高 米。一楼砌墙全是24墙。二楼以上(含二楼)，两边外墙为 18 墙，内墙为24 墙(承重墙和承受较大重力的墙均是24墙，圈梁和挑，浇注凝固后不应有蜂窝、麻面等，更不能出现钢筋外漏现象。

　　八、乙方应按照甲方的建房质量要求保证施工质量。房屋完工交工后，由甲方按照施工要求进行验收。如房屋出现建筑质量问题，乙方应重新修缮直至符合甲方质量要求为止，并赔偿因建筑质量问题给甲方造成的全部损失，重新修缮的费用(包括修缮使用的材料)全部由乙方自行承担。

　　九、工程工期为： 年 月 日(公历/农历) 年 月 日(公历/农历)，按日历工期计算。因大雨等不可抗拒的客观原因造成的工期耽误除外。

　　十、乙方应按时施工，如因乙方的原因造成工期拖延的，每拖延一天，每*方米减少工钱 元。

　　十一、付款方式：建筑承包价格为 元/*方米，正负零以下按混凝土立方计算，每立方米 元，自开工日起到 年 月 日主体完工。开工后,每修好一层,按该层工程款的 %先行给付乙方。待房屋工程全部交工，经甲方组织验收合格后一次性付清乙方其余工程款。

　　十二、违约责任。如果一方擅自违反本协议之规定，应向对方支付工程总价款20%的违约金，同时甲方保留要求乙方继续履行合同的权利。因一方擅自违约给对方造成了损失的，还应负相应的损失赔偿责任。(损失的计算范围为：乙方迟延开工造成甲方建筑材料的功能减退或失效的损失、乙方施工中明显超过一般同类工程所需的材料给甲方造成的施工原材料损失、乙方在房屋的主要部分施工中未按照甲方的施工质量要求、由于乙方的原因造成的工期延误、由于甲方原因造成的施工工期延误给乙方造成的损失等)。

　　十三、本协议自甲、乙双方在该协议文本上签字(或盖章)之日起生效。

　　十四、如果甲乙双方因施工过程中的实际情况变化致使施工发生改变，可以就改变的部分本着*等、自愿、互利的原则再行商议，但甲乙任何一方不能擅自做出实质性变更。就合同履行过程中发生的争议，首选通过协商方式解决。协商不成时，可以申请仲裁或向有管辖权的法院提起诉讼。

　　十五、本协议一式两份。甲方、乙方各一份。

　　十六、其他事宜还可以再行约定，签订补充协议

　　甲方(公章)：_________ 乙方(公章)：_________

　　法定代表人(签字)：_________ 法定代表人(签字)：_________

　　_________年____月____日 _________年____月____日

　　最新施工合同 2

　　发包方：(以下简称甲方)

　　承包方：(以下简称乙方)

　　依据国家法律法规并结合本工程具体情况，达成协议如下：

　　第一条 工程概况

　　1.工程名称：

　　2.工程地点：

　　3.工程范围和内容:

　　第二条 工程期限

　　1.本工程合同总工期为 天(日历天，从开工之日算起)。

　　2.本工程开工日期20xx年 月 日，竣工日期 20xx年 月 日。(以开工报告为准)

　　第三条 工程合同总价

　　1.本工程造价为人民币351元/米。

　　2.承包方式：包工包料。

　　第四条 工程价款的支付与结算

　　1.按实际施工围墙总长度计算合同总价。

　　2.支付：

　　第五条 工程质量：

　　施工要求按土建工程预算书。达到 质量标准。

　　第六条 安全责任

　　承包方保证安全施工，无安全事故。如产生安全事故造**身、财产损失的，由承包方承担全部责任，并应及时处理。

　　十一、现场管理

　　承包方作好施工现场管理工作，工程施工不得影响厂区日常经营。

　　十二、违约责任

　　由于乙方原因，逾期竣工，每逾期一天，乙方支付甲方约金 元。

　　十三、本协议一式两份。各执一份。

　　甲方(公章)：_________ 乙方(公章)：_________

　　法定代表人(签字)：_________ 法定代表人(签字)：_________

　　_________年____月____日 _________年____月____日

　　最新施工合同 3

　　甲方：

　　乙方：

　　甲方就乙方对商铺进行装修改造活动，根据《北京市商场市场消防安全管理规定》、《凤翔商厦经营管理制度》及其它各项规定，经甲乙双方协商一致，订立本装修用工合同。

　　第一条装修商铺

　　本装修用工合同装修场地位于怀柔区商业街2号楼凤翔商厦内之层号商铺。

　　第二条装修期限

　　装修期限自年月日起至年月日止。

　　第三条装修押金

　　乙方进入场地装修前，需向商厦管理处缴纳装修抵押金20xx元，装修完成后，经商厦管理处确认无损坏、破坏商铺环境、设施设备等条件后，一个月后无息退还装修抵押金予乙方。

　　第四条装修条例

　　1、甲方有权对乙方提出的商铺装修改造方案进行审核，乙方必须在得到甲方的书面批复后方可进行装修改造。

　　2、乙方所提出的装修改造方案必须要明确装饰部位、范围以及内容等详尽信息。

　　3、装修期间所产生的水、电、垃圾清运等各项费用由乙方自行承担。

　　4、乙方在装修改造过程中对商厦及他人的设施、设备等造成损毁的由乙方负全责并承担所有维修费用。

　　5、乙方所有装修改造工程必须在甲方规定期间内完成，否则每逾期一日应交纳违约金(日租的两倍)元，租期不顺延。

　　6、乙方需要改造商铺(包括在场地内设置固定装置)，应经甲方事先书面同意。未经书面同意改造的，乙方应负责恢复原状，并赔偿因此给商厦所造成的损失。

　　7、乙方如需对商铺的电力系统进行改造，或增加照明设施等，须报经商厦管理处审核，并经书面回复后严格按照《北京市地区电气安全工作规程》、《北京地区电气安装标准》进行施工。如擅自施工将对乙方处以1000元罚款，乙方擅自更改的，要恢复原状，并承担由此造成的一切费用和损失。

　　8、乙方对商铺的装修改造均不应对建筑物的主体结构安全，消防、电路、空调和其它各种管线的使用安全及整体美观造成不良影响，并不得影响甲方或第三方的经营，否则，乙方应立即改正，并赔偿因此给甲方和第三方造成的损失。

　　9、乙方装修改造所产生的垃圾、废料等必须及时清扫干净，不得影响商厦内的整体环境美观，否则，将处以200—500元的罚款。

　　10、乙方不得在商铺内的墙壁、地面钻孔，不得在墙壁上直接安装饰物或金属挂件，如有违反，将处以200—500元罚款。

　　11、乙方的装修改造工程所用材料必须符合国家按规定的防火和环保要求。

　　第五条装修用工合同自甲乙双方签字盖章之日起生效，本装修用工合同一式二份，甲乙双方各执一份。

　　甲方：乙方：

　　负责人：负责人：

　　联系电话：联系电话：

　　xxxx年xx月xx日至xxxx年xx月xx日

　　最新施工合同 4

　　(发包方)甲方：______

　　(承包方)乙方：______

　　按照《中华人民共和国合同法》、《全国室内装饰设计，施工企业管理规定》的规定，结合本工程具体情况，双方协商达成如下协议。

　　一、工程概况

　　1、工程名称：_____________室内装饰工程

　　2、工程地点：________________________

　　3、承包范围：____________________________________

　　4、承包方式：施工承包，包工包料、包质量、包工期、包安全、包文明施工。

　　5、工期：本工程自______年__月____日开工，于______年__月____日竣工，具体开工日期以甲方通知为准。

　　6、工程质量：按本合同第5条约定标准

　　7、合同价(人民币大写)：__________________元整。

　　二、甲方义务

　　1、开工前甲方组织乙方进行现场交底。全部腾空或部分腾空房屋，清除影响施工的障碍物。对只能部分腾空的房屋中所滞留的家具、陈设等采取保护措施。

　　2、甲方负责对工程质量、进度进行监督检查，办理验收、变更、登记手续和其他事宜。

　　三、乙方义务

　　1、参加甲方组织的施工图纸或作法说明的现场交底，拟定施工方案和进度计划，交甲方审定。

　　2、乙方负责合同履行，按要求组织施工，保质、保量、按期完成施工任务，解决由乙方负责的各项事宜。

　　3、严格执行施工规范、安全操作规程、防火安全规定、环境保护规定。严格按照图纸或作法说明进行施工，做好各项质量检查记录。参加竣工验收，编制工程结算。

　　4、遵守国家或地方**及有关部门对施工现场管理的规定，妥善保护好施工现场周围建筑物、设备管线、古树名木不受损坏。做好施工现场保卫和垃圾消纳等工作，处理好由于施工带来的扰民问题及周围单位(住户)的关系。

　　5、施工中未经甲方同意，不得随意拆改原建筑结构及各种设备管线。

　　6、工程竣工未移交甲方之前，负责对现场的一切设施和工程成品进行保护。如有损坏，乙方负责修复，费用乙方自理。

　　四、关于材料供应的约定

　　1、甲方提供的材料：

　　本工程甲方负责采购供应的材料、设备，应为符合设计要求的合格产品，并应按时供应到现场，乙方应办理验收手续。如甲方供应的材料、设备发生质量问题或规格差异，乙方应及时向甲方书面提出，甲方仍表示使用的，由此造成工程损失的，责任由甲方承担。甲方供应的材料抵现场后，经乙方验收，由乙方负责保管，乙方可收取甲方提供材料价款保管费，费率由双方约定，由于保管不当造成的损失，由乙方负责赔偿。

　　2、乙方提供的材料：

　　3、乙方对甲方采购的装饰材料、设备，均应用于本合同规定的住宅装饰，非经甲方同意，不得挪作他用。如乙方违反此规定，应按挪用材料、设备价款的双倍补偿给甲方。

　　4、乙方供应的材料、设备，如不符合质量要求或规格有差异，应禁止使用。如已使用，对工程造成的损失由乙方负责。如乙方提供的材料、设备系伪劣商品，应按材料、设备价款的双倍补偿给甲方。

　　五、关于工程质量及验收的约定

　　1、本工程执行DBJ08-62-97《住宅建筑装饰工程技术规程》、DB31/T30-1999《住宅装饰装修验收标准》和市建设行政主管部门制定的其它地方标准、质量评定验收标准。

　　2、本工程由___方设计施工方案。

　　3、甲方提供的材料、设备质量不合格而影响工程质量，其返工费用由甲方承担，工期顺延。

　　4、由于乙方原因造成质量事故，其返工费用由乙方承担，工期不变。

　　六、关于工程价款及结算的约定

　　1、进场施工前后三日支付____________元整，工程进度过半支付____________元整，工程完工支付____________元整，剩余款项____________元于工程完工后三个月支付。

　　2、本合同价款以双方确认为结算依据，具体是指完成工程量清单中的一个规定计量单位的分部分项工程所需的全部费用，包括了所有人工费、材料费、机械费、运输费、间接费、利润、税金以及材料、设备等供应到现场能够正常使用不可或缺的工作及责任的所有费用。

　　3、主材单价均以签约以后的材料报批核定为结算依据(即由乙方报给甲方审核后确认)，其余人工单价、辅料单价、综合费用(管理费、利润、税金等)按合同清单计价，不因任何因素而调整。

　　4、如分部分项工程量清单中的工程内容发生变化时，在合同预算价的基础上对变更部分进行适当的调整，变更增加项目，合同中有单价的，按合同中对应的单价计算;合同中有类似项目的，以类似项目单价为基础，按预算计价原则调整后作为结算单价;合同中没有的项目，乙方按预算计价原则重新编制综合单价，按甲方审核确认后之单价结算。

　　5、在施工过程中，甲方提出设计修改意见及增减工程项目时须提前与乙方说明。

　　最新施工合同 5

　　合同编号：___________

　　签订地点：______________________________________

　　发包方(甲方)：________________________________

　　承包方(乙方)：________________________________

　　按照《中华人民共和国合同法》和《建筑安装工程承包合同条例》的规定以及甲方招标文件和乙方投标文件，结合本工程具体情况，双方达成如下协议。

　　第一条 工程概况

　　1.1 工程名称：______________________________________

　　1.2 工程地点：______________________________________

　　1.3 承包范围： 按甲方招标文件、设计图纸、说明资料等。

　　1.4 承包方式：______________________________________

　　1.5 工期：本工程自________年______月_____日开工，于________年______月______日竣工。

　　1.6 工程质量：按国家和广东省建筑安装工程及甲方招标文件规定的质量标准验收 .

　　1.7 合同价款：人民币￥____________________元(大写)

　　第二条 甲方工作

　　2.1 开工前_____天，向乙方提供经确认的施工图纸或做法说明1份，并向乙方进行施工现场交底。全部腾空或部分腾空房屋，清除影响施工的障碍物。对只能部分腾空的房屋所滞留的家具、陈设等采取保护措施。向乙方提供施工所需的水、电、气及电讯等设备，并说明使用注意事项。办理施工所涉及的各种申请、批件等手续。

　　2.2 指派________为甲方代表，负责合同履行并对工程质量、进度进行监督检查，联系协同办理验收、变更、登记及其他有关事项的手续。

　　2.3 如确实需要拆改原建筑物结构或设备管线，负责到有关部门办理相应审批手续。

　　2.4 协调有关部门做好现场保卫、消防、垃圾处理等工作，并承担相应费用。

　　第三条 乙方工作

　　3.1 指派_____为乙方驻工地代表，负责合同履行。按要求组织施工，保质、保量、按期完成施工任务，解决由乙方负责的各项事宜。

　　3.2 严格执行施工规范、安全操作规程、防火安全规定、环境保护规定。严格按照图纸或作法说明进行施工，做好各项质量检查记录。参加竣工验收，编制工程结算。

　　3.3 遵守国家或地方**及有关部门对施工现场管理的规定，妥善保护好施工现场周围建筑、设备管线、古树名木不受损坏。做好施工现场保卫和垃圾清运等工作，处理好由于施工带来的扰民问题及周围单位(住户)的关系。

　　3.4 施工中未经甲方同意或有关部门批准，不得随意拆改原建筑物结构及各种设备管线。

　　3.5 工程竣工未移交甲方之前，负责对现场的一切设施和工程成品进行保护。

　　第四条 关于工期的约定

　　4.1 甲方若要求乙方工期提前竣工时，应征得乙方同意，并向乙方支付因提前完工采取措施的费用。

　　4.2 因甲方原因造成乙方不能按期完成工程，则工期顺延。

　　4.3 因乙方责任，不能按期开工或中途无故停工，影响工期的，工期不顺延。

　　4.4 因设计变更或非乙方原因造成的停电、停水、停气及不可抗力因素影响，导致停工8小时以上(一周内累计计算)，工期相应顺延。

　　第五条 关于工程质量及验收的约定

　　5.1 本工程以《建筑装饰装修工程质量及验收规范》(gb50210-20xx)等国家制订的施以及验收规范和甲方招标文件与设计要求为质量评定验收标准，甲乙双方如遇对质量要求和技术指标标准有相互抵触或异议的事项，由甲方在招标与投标文件中有关质量要求和技术指标比较优胜的原则选择确定该项的约定标准。

　　5.2 本工程质量应达到国家质量评定合格(优良)标准。

　　5.3 甲、乙双方应及时办理隐蔽工程和中间工程的检查与验收手续。乙方应提前3天书面通知甲方验收，如甲方不按时参加隐蔽工程和中间工程验收，乙方可自行验收，甲方应予承认。若甲方要求复验时，乙方应按要求办理复验。若复验合格，甲方应承担复验费用，由此造成停工的，则工期顺延;若复验不合格，其复验及返工费用由乙方承担，工期也予顺延。如乙方未通知甲方即自行验收，甲方不予承认，此事项如甲方要求复验时，乙方应承担因此引起的所有损失费用和贻误工期的责任。

　　5.4 由于乙方原因造成质量事故，其返工费用由乙方承担，工期不顺延。

　　5.5 工程竣工后，乙方应通知甲方验收，甲方自接到验收通知10日内组织验收，并办理验收、移交手续。如甲方在规定时间内未能组织验收，需及时通知乙方，另定验收日期。但甲方应承认竣工日期，并承担乙方的看管费用和相关费用。

　　第六条 关于工程价款及

　　结算的约定

　　6.1 双方商定本合同价款采用下列第_____种方式：

　　(1)固定价格。

　　(2)固定价格加____%包干风险系数计算。包干风险包括____________内容。

　　(3)可调价格：详见本合同第十一条。

　　6.2 本合同生效后，甲方分3次，按下表支付总额为￥_______________元的工程价款。

　　拨款分 3次进行

　　拨款 100 %

　　金 额 (元)

　　工程完成30%时(乙方应在提交此项发票和支付凭据资料的同时，向甲方交付按本合同价款5%计款的履约保证金)

　　乙方交付30%

　　工程完成50%

　　乙方交付20%

　　验收合格后支付竣工结算余款

　　乙方交付50%

　　6.3工程竣工验收合格一年后，乙方提出工程结算并将验收结算有关资料送交甲方;甲方自接到上述资料的______天内审查完毕，到期未提出异议，视为同意;并在______天内，结清尾款并退还履约保证金。

　　第七条 关于材料供应的约定

　　7.1凡由乙方采购的材料、设备，如不符合质量要求或规格有差异，应禁止使用。若已使用，对工程造成的损失由乙方负责。

　　7.2由乙方负责采购工程所需材料并供应至施工场地。

　　7.3材料设备应附有出厂合格证，如一方对材料设备有异议应进行检验。如检验合格，检验费用由持有异议一方承担，否则由采购方承担。

　　第八条 有关安全生产和防火的约定

　　8.1乙方在施工期间应严格遵守《建筑安装工程安全技术规程》、《建筑安装工人安全操作规程》、《中华人民共和国消防条例》和其他相关的法规、规范。

　　8.2由于乙方在施工生产过程中违反有关安全操作规程、消防条例，导致发生安全或火灾事故，乙方应承担由此引发的一切经济损失及其后果责任。

　　第九条 奖励和违约责任

　　9.1由于甲方原因导致延期开工或中途停工，甲方应补偿乙方因停工、窝工所造成的损失。每停工或窝工一天，甲方支付乙方____________元。甲方不按合同的约定拨付款，每拖期一天，按付款额的_________%支付滞纳金。

　　9.2由于乙方原因，逾期竣工，每逾期一天，乙方支付甲方____________元违约金;逾期三十天后，甲方有权终止本合同，乙方应按合同价款的30%向甲方支付违约金外，并全额退还甲方已经预付的款项及其利息。

　　9.3乙方应妥善保护甲方提供的设备及现场堆放的家具、陈设和工程成品，如造成损失，应照价赔偿。

　　9.4甲方未办理任何手续，擅自同意拆改原有建筑物结构或设备管线，由此发生的损失或事故(包括罚款)，由甲方负责并承担损失。

　　9.5未经甲方同意，乙方擅自拆改原建筑物结构或设备管线，由此发生的损失或事故(包括罚款)，由乙方负责并承担损失。

　　9.6未办理验收手续，甲方提前使用或擅自动用，造成损失由甲方负责。

　　9.7因一方原因，合同无法继续履行时，应通知对方，办理合同终止协议，并由责任方赔偿对方由此造成的经济损失。

　　第十条 合同争议的解决方式

　　本合同在履行过程中发生的争议，由当事人双方协商解决。协商不成的，可按下列方式依序解决：

　　1.提交广州仲裁委员会仲裁;

　　2.依法向XX市XX区人民法院起诉。

　　第十一条 其他约定

　　11.1甲方指派的代表，其个人现场签发的变更或增加工程项目的签证，不能作为本合同甲乙双方结算的凭据;因特殊需要变更或增加工程项目的，须由甲方出具正式书面文件后乙方才能施工，并依据该文件向甲方结算。乙方必须按照设计施工图纸及经甲方审定的施工图预算中的内容施工，施工过程中施工的用水用电等一切费用乙方负责。

　　11.2 本工程竣工验收合格后，若项目没有调整或增减，则按投标价结算;若工程量减少则扣除相应减少金额后结算;若变更或增加工程量，变更或增加部分投标书中有单价的按投标单价和实际工程量结算，若变更或增加部分投标书中没有单价的工程按实际工程量并按20xx年《广东省安装工程综合定额》下浮______%结算。本合同未涉及的事项由双方协商一致后签订协议解决。

　　11.3 本工程竣工验收合格后保修期为二年，保修费用由乙方负责。

　　11.4 本工程约定的工程质量保修金(即合同履约保证金)为工程总结算价款的5%.保修金在工程竣工验收合格壹年后三十天内付清。发包人将保修金全数返还承包人后，承包人仍须按建安工程规定以及XX市**有关部门规定承担保修责任。

　　第十二条 附则

　　12.1 本工程需要进行保险时或有未尽事宜，双方应另订协议。

　　12.2 本合同一式六份，甲方执四份，乙方执二份。

　　12.3 本合同履行完成后自动终止。

　　12.4 本合同附件：

　　12.4.1 施工图纸或作法说明

　　12.4.2 工程项目一览表

　　12.4.3 工程预算书

　　12.4.4 会议纪要

　　12.

　　4.5 设计变更

　　甲方(盖章)：____________

　　法定代表人：______________

　　乙方(盖章)：___________

　　最新施工合同 6

　　甲方(发包方)：_______________

　　地址：_______________

　　企业营业执照号码：_______________

　　联系电话：_______________

　　乙方(承包方):_______________

　　地址:_______________

　　企业营业执照号码：_________________

　　联系电话：_______________

　　按照《中华人民共和国合同法》的规定，结合本工程具体情况，甲、乙双方本着自愿、*等、诚实、信任的原则协商一致，共同订立如下条款，以资双方共同信守。

　　第一条 工程概况

　　1.1工程名称：

　　1.2工程地点：

　　1.3工程项目及承包范围：具体详见《工程预算书》。

　　1.4工程内容：具体详见《工程预算书》。

　　1.5承包方式：具体详见《工程预算书》。

　　1.6施工日期：自__________年_____月_____日始，至__________年_____月_____日止，工期共_____天。

　　1.7工程总额：人民币_______________元整(小写：__________元)。

　　第二条 工程款付款方式的约定

　　2.1于签署本合同当日,甲方向乙方一次性支付工程总造价的30%比例支付备料款，乙方于收妥该备料款并在商定开工日3个自然日内，备料(工程特殊用料或变更部分物料除外)及施工机械,并在甲方协助下办理完毕进场施工手续;隔墙结束油漆工进场前甲方向乙方按工程总造价的30%比例支付工程款;油漆工结束后甲方向乙方按工程总造价的30%比例支付工程款;另10%比例装修工程余款，自双方验收合格之日起7个自然日内，由甲方一次性向乙方支付完毕。

　　2.2因工程项目(内容)变更或增加引起工程预算造价变更，甲方应签定《项目变更单》，因此而增加的费用应在签定之后2个自然日内一次性支付给乙方。

　　2.3工程施工期间，如甲方特殊要求，须乙方比合同工期提前竣工时，应征得乙方同意;乙方提前竣工，甲方须支付乙方因赶工期增加的相应费用(费用额度根据工程具体情况由甲乙、双方另行协商)。

　　2.4施工过程中，如甲方未按以上约定付款方式及时付清款项，每延误一天，乙方有权向甲方按工程总造价0.3%的标准收取滞期费，直至甲方付清为止;付款时间延误7个自然日以上的，乙方有权单方面终止履行该合同，甲乙双方办理工程结算手续;已收工程款项，无论工程是否完结，乙方不予退还;乙方已施工工程，甲方未支付工程款的，须按实际工程量支付乙方工程款，乙方因此而造成的损失应有甲方承担。

　　2.5工程竣工办理移交手续后之工程尾款，如未按以上约定付款方式及时付清款项，每延误一天，乙方有权向甲方按工程尾款的1%的标准收取滞期费，直至甲方付清为止。

　　2.6非甲方原因延误工期，导致工程不能按约定进度进行时，甲方应付的工程款项，可根据实际情况经甲乙双方协商一致后，延期支付。

　　2.7甲方应付的工程款项，不得交付予非合同签署人或非合同签署人之委托人，否则，由此产生的一切后果由甲方自行承担。

　　第三条 工期约定

　　3.1施工过程中，甲方要求修改个别设计方案的，须在该工程项目未正式施工前通知乙方施工管理人员和/或设计师，乙方设计师须在接到通知3天内进行修改，并通知甲方确认，因此而造成的工期延误，工期顺延;

　　3.2施工项目中由甲方提供的装饰材料，乙方须提前填列《甲方准备材料通知单》交付甲方，以便甲方及时备料;甲方接到该通知单后，须按通知单要求准备材料;如因甲方准备材料不及时或不准确，延误工期，工期顺延;如因乙方不及时通知甲方准备材料或通知内容错误，导致甲方不能及时和/或准备材料不准确而延误工期，工期不顺延。

　　3.3施工过程中，因甲方未按该合同约定之付款方式付款且延误至7个自然日以上的，乙方有权停止施工，直至甲方付清款项，乙方继续施工，由此造成的工期延误，工期顺延。

　　3.4施工过程中，隐蔽工程施工完毕，甲方在接到《工程验收通知单》后，因故未能及时进行隐蔽工程验收并要求复验的，由此造成的工期延误，工期顺延。

　　3.5因甲方原因，增加工程量和/或工程项目更改时，工期顺延。

　　3.6因乙方安排组织施工不当导致的工期延误，工期不顺延。

　　3.7工程竣工后，甲方提出整改要求的，由此造成的工期延误，工期顺延。

　　3.8因甲方所属物业管理部门原因导致的工期延误，工期顺延。

　　3.9因停水、停电、台风等客观原因导致的工期延误，工期顺延。

　　3.10因消防工程、中央空调工程原因导致的工期延误，工期顺延。

　　3.11以上条款中之工期顺延条款造成合同工期延误，甲乙双方互不支付工期延误费;工期不顺延条款造成合同工期延误，由乙方按照工程总造价0.3%的标准向甲方支付延误费。

　　第四条

　　工程项目(内容)变更的约定

　　4.1签署本施工合同后正式施工前，如甲方要求删减部分工程项目(内容)，甲、乙双方须签署《工程项目(内容)变更确认单》;且甲方须按删减部分总造价2%，向乙方支付材料准备费。

　　4.2工程正式施工过程中，如甲方要求删减部分木制工程项目(内容)，甲乙双方须签署《工程项目(内容)变更确认单》;未下料工程项目，甲方须按删减部分总造价2%，向乙方支付材料准备费;已下料工程项目，甲方须按该项目总造价的50%，向乙方支付材料费、人工费;已施工工程项目，甲方须按该项目总造价的80%，向乙方支付材料费、人工费，已完工工程项目，甲方须按该项目总造价的100%，向乙方支付材料费、人工费。

　　4.3工程正式施工过程中，如甲方要求删减部分非木制工程项目(内容)，甲乙双方须签署《工程项目(内容)变更确认单》;未下料工程项目，甲方须按删减部分总造价2%，向乙方支付材料准备费;已下料(施工)工程项目，甲方按该删减项目的具体损失额度，向乙方支付材料费、人工费。

　　第五条 工程质量及验收的约定

　　5.1乙方须按照本合同之附件《工程预算书》所列明的材料品质标准采购施工材料;甲方可对装饰饰面板等材料之颜色、花式进行确定;对乙方所采购材料按所列明标准进行验收5.2乙方须按照本合同之附件《工程预算书》中所规定施工工艺及施工内容进行施工。

　　5.3甲乙双方按《XX市装饰工程验收标准》进行施工质量验收。

　　5.4竣工工程验收：工程施工完毕，乙方开出《工程验收通知单》通知甲方进行竣工工程验收;甲方自接到《工程验收通知单》3日内，须协同乙方进行竣工工程验收，如甲方在约定时间内不能及时进行竣工工程验收且超过7个自然日的视为验收合格，并自3日后，甲方须按__________元/天支付乙方施工场地看护费;竣工验收完毕，甲乙双方签署《工程竣工验收表》并办理工程移交手续。

　　第六条 工程结算的约定

　　6.1工程竣工，甲乙双方办理完移交手续后，乙方须在2个自然日内向甲方送达《工程结算表》，甲方须在工程验收合格7个自然日内付清所有结算款项。

　　6.2工程结算款内容包括：工程施工结算款、甲方付款滞期费、超过验收时间甲方未进行验收应付乙方的施工场地看护费、应甲方要求乙方提前竣工赶工费、乙方垫付甲方所属物业管理部门收取的装修押金，扣减乙方工期延误费、甲方垫付乙方施工期间因违反甲方所属物业管理部门相关规定造成的罚金等。

　　6.3甲方按约定时间支付完结算款项后，乙方开具工程质量保修单。

　　第七条 服务的约定

　　7.1施工过程中及工程竣工后，乙方所属“质管中心―客户服务部”进行项目服务管理。

　　7.2施工过程中，乙方所属工作人员有协同甲方进行材料导购、材质鉴别义务。

　　7.3工程竣工结算完毕，甲方凭乙方开具保修单、工程结算单、收款凭证作为保修凭据。

　　7.4保修服务时间：工程竣工起次日的365个自然日内，即一年。

　　7.5保修内容及保修范围：

　　7.5.1乙方以包工包料形式进行的施工项目因乙方所用材料质量、施工工艺不当引起的质量问题，乙方实行全部免费保修;

　　7.5.2乙方以包工不包料形式进行的施工项目因乙方施工工艺不当引起的质量问题，乙方实行全部免费保修(包括赔偿甲方自购材料);

　　7.5.3乙方以包工包料形式进行的施工项目因甲方使用维护不当引起的质量问题、乙方以包工不包料形式进行的施工项目因材质引起的质量问题，乙方实行有偿保修，乙方代买装修材料的，乙方收取材料费、人工费，甲方自购材料的，乙方收取人工费。

　　7.5.4乙方施工项目超过保修期的，对甲方实行有偿维护，收费内容为：材料费、人工费。

　　第八条 其他约定

　　8.1本合同自双方签署后，即发生法律效力，未正式履行该合同条款之前，如甲乙任何一方单方面终止该合同，须按合同预算总额的2%向对方予以赔偿。

　　8.2本合同签署后，如本合同约定之施工项目(内容)在征得乙方同意并按相关约定办理删减手续后，甲方另行安排施工的，施工不得在该合同履行期间同步进行。

　　8.3本合同履行过程中，因一方原因导致合同无法继续履行的，应及时通知对方，并办理合同终止结算手续，造成对方损失的，应予赔偿。

　　8.4本合同签署后，甲方另行安排的第三方进行的非本合同内乙方施工项目(内容)的施工，如在本合同约定履行时间内进行，甲方须支付乙方相应施工配合费、乙方施工项目(内容)成品保护费(收费具体商定);否则由此引起的相关后果由甲方自行承担。

　　8.5施工期间，乙方因施工耗用的施工现场水、电、气费由甲方承担。

　　8.6施工期间，乙方不得在施工现场生火或使用电炉做饭、取暖。

　　8.7施工期间，因乙方施工操作不当或在施工现场生火或使用电炉造成的一切灾害及人身伤亡由乙方负全部责任。

　　8.8施工完毕，乙方须对施

　　工现场进行清洁整理。

　　8.9由于不可抗力事件对合同的履行带来一定影响，根据程度不同，甲乙双方协商解除合同、部分履行合同、延期履行合同事宜。

　　第九条 争议解决的约定

　　9.1与本合同的有效性、履行、违约及解除等有关的争议，甲乙双方友好协商解决。

　　9.2如双方协商解决不成，双方可选择下列第 条方式解决争议：

　　9.2.1向XX市仲裁委员会申请仲裁解决;

　　9.2.2向合同签署地人民法院起诉，由法院裁定解决。

　　第十条 附则

　　10.1本合同一式二份，双方各执一份，具同等法律效力，双方应共同遵守。

　　10.2本合同未尽事宜，双方协商解决。

　　甲方：_______________乙方：_______________

　　代表人：_____________代表人：_______________

　　签署日期：__________签署日期：__________

　　签署地点：__________签署地点：_________

　　最新施工合同 7

　　发包人：(以下简称甲方)

　　承包人：(以下简称乙方)

　　经过邀请招标，发包人确定 所有空填全 为阳光海岸别墅项目路基工程施工单位。依照《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及其他相关法律、行政法规，遵循*等、自愿、公*和诚实守信的原则，双方就本工程施工事项协商一致，订立本合同，共同遵照执行。

　　一、 工程项目

　　1.1 工程名称：*****道路工程

　　1.2 工程地点：位于上海市奉贤区，莘奉金公路以西，团结塘路以南，金汇塘路以北地块

　　1.3 承包范围：总*面图中 标段所示道路路基工程(包括素土夯实、碎石压实、路基排水沟)

　　1.4 承包方式：包工包料、包质量、包工期、包安全、包文明施工及验收通过。

　　1.5 合同价款：合同总价(暂定) 元 单价 (综合单价包干)大 写 元

　　1.8 质量标准：合格。

　　1.9 工 期：

　　工程总日历工期 天。具体开工日期以招标单位书面通知为准。

　　二.技术标准及图纸

　　2.1 图纸

　　2.1发包人提供：

　　2.2 技术标准：

　　2.2.1 执行《工程施工质量验收规范》及现行国家、上海市相关技术标准、规范;

　　2.2.2 质量评定执行相关质量检验评定标准。

　　所有材料必须有出厂证明质量保证书、合格证及检验报告。

　　三.双方权利和义务

　　3.1 发包人的权利和义务

　　3.1.1 发包人委派的业主代表：

　　姓名： 职务：

　　3.1.2 监理单位及委派的工程师：

　　监理单位：

　　姓名： 职务：

　　职权：对施工阶段质量、进度以及现场工程量签证进行监理与控制、参与工程竣工验收以及保修阶段的相关工作。

　　3.1.3发包人主要工作：

　　3.1.3.1 负责场地三通一*;

　　3.1.3.2确定水准点与坐标控制点，以书面形式交给承包人并进行现场交验;

　　3.1.3.3 提供地下管线布置图、有关隐蔽障碍物资料(material);

　　3.1.3.4负责组织承包人和设计单位及有关部门参加施工图纸会审工作，并作好各方签署的交底会审纪要;

　　3.1.3.5进行工程协调、管理、验收与及时安排下道工序;

　　3.1.3.6按合同约定支付工程款。

　　3.2 承包人的权利和义务

　　3.2.1 项目经理

　　姓名： 职务：

　　项目经理代表承包人就此工程项目全权对发包人负责。

　　3.2.2承包人主要工作：

　　3.2.2.1本合同签订后收到发包方通知 2 天内，承包人进场完成施工准备。

　　3.2.2.2严格按照发包人提供的施工图进行施工，不得擅自更改设计要求及工程内容。

　　3.2.2.3 负责编制施工组织计划、工程进度计划、用电计划，并报送发包人及监理单位审核批准;

　　3.2.2.4 负责本工程施工范围内的施工安全工作。承包人应按有关规定严格实施安全防护措施，承担由于自身安全措施不当造成事故的责任和因此发生的费用;

　　3.2.2.5做好现场设备、材料的照管工作。做好现场施工记录，配合发包人和监理单位进行质量检查;

　　3.2.2.6工程竣工验收后2周内向工程施工总承包单位提供肆套竣工图及竣工资料(material);

　　3.2.2.7发包人在招标文件中提出的，承包人在投标文件中认可且与本合同不矛盾的其他工作。

　　3.2.2.8负责所施工工程的验收通过，并保证相关部门的开通。

　　四、工程价款

　　A、本工程采用综合单价方式，此价格涵盖了完成该工程项目所需的包括所有土建安装费用、质检费用、水电费、管理费、利润、税金、劳务、监督、赶工措施费、开办费、机械进出场费、安全文明施工以及为完成合同约定工作的其他一切费用。该单价在合同实施期间保持不变，不受市场价格及政策性价格的调整而增减。

　　B.设计变更所增加的费用，有合同单价的按合同单价，没有合同单价的根据上海市93土建定额再结合上海市有关文件进行编制,如93土建定额中没有的子项，可套用市政定额中相应的子项，费率按93土建定额四类下浮 计取.设计变更中所增加的材料：报价书中有的按报价书，报价书中没有的承包人应报所需材料的名称、品牌、规格型号、等级、产地、价格，经发包人审定后方可使用，并作为结算依据。

　　D.工程报价单详附件，工程量按实结算

　　E.结算审计承包人付费执行采用沪建建(20xx)641号，沪价费(20xx)054号文《工程造价审核收费标准》，由发包人代扣代付

　　五、工程价款的支付

　　5.1 工程完工经甲方、监理验收合格后，甲方向乙方支付至合同总价的 75%;

　　5.2 工程结算后，支付至工程结算总价的95%，其余5 %的质量保证金，待质量保期满一年后支付，如保修期内由于承包单位原因产生的质量问题，由承包单位免费维修，如承包单位2天内不到，由发包人处理，所发生费用加10%的管理费由承包人承担;

　　六.安全文明施工

　　6.1承包人应按建设总承包单位工程施工现场管理规定及发包人统一管理制度的规定，精心组织、文明安全施工;发包人、总承包单位对承包人任何违反现场管理制度的行为均有权予以制止，直至罚款和解除合同。

　　6.2承包人在施工过程中发生的一切安全事故、质量事故均由承包人自行负责并承担相应的经济责任、法律责任及相应的一切经济赔偿。

　　七.竣工验收

　　7.1承包人在工程具备竣工验收条件前24小时通知发包人组织竣工验收。发包人在收到通知后及时组织有关单位进行验收，并在验收后2天内给予认可或提出整改意见。承包人按要求整改，并承担自身原因造成整改的费用。

　　7.2承包人在通过竣工验收合格后7天内向发包人提供符合上海市城市建设档案管理要求的竣工资料(material)肆套。竣工资料(material)包括文字资料(material)、竣工图、工程照片，并提供相应的电子文档资料(material)。

　　八.违约责任

　　8.1发包人违约：

　　8.1.1因发包人原因和不可抗拒原因造成工期延误，工期顺延，费用不计。

　　8.2承包人违约：

　　8.2.1 因承包人原因，未按本合同第1.9条所示工期按时竣工，每延误一天，承包人按3000元/天向发包人支付逾期违约金，并承担由此给发包人带来的全部损失。

　　8.2.2因承包人原因工程质量达不到本合同约定的质量标准，由承包人无条件进行返工、整改、修复或采取其它补救措施达到合同质量标准，所产生的费用包括重新检测所需费用均由承包人自行负责，并且向发包人赔偿本工程项目总造价的5%的违约金。如因承包人工程质量不符合要求，发包人、总承包单位提出整改要求后7天内承包人仍未予以完善的，发包人、总承包单位有权另行安排单位完成相应整改工作，由此发生的费用及损失均由承包人承担。

　　8.2.3 承包人在施工过程中弄虚作假，采用不合格工程材料的，除责令返工并赔偿损失外，每发现一次罚款5000元。

　　8.2.4 如施工完毕后，未能通过相关部门的验收及开通，招标方将不予以支付剩余的工程款，直到验收合格并开通后，发包人无息支付。

　　九、争议

　　9.1 在履行合同过程中产生争议时，双方首先本着友好态度协商解决;若协商不成，可向上海仲裁委员会仲裁。

　　十、合同生效与终止

　　10.1本合同经双方法定代表人或其委托代理人签字且加盖法人公章后生效;

　　10.2合同订立时间：20xx年 月 日;

　　合同订立地点：上海市。

　　10.3发包人、承包人履行合同全部义务，承包人向发包人交付竣工工程后，竣工结算价款支付完毕，本合同即告终止。

　　十一、合同份数

　　11.1本合同正本贰份，双方各执壹份，具有同等法律效力;

　　11.2副本陆份，双方各执叁份。

　　本合同其它未尽事宜双方可另行签订补充协议明确。

　　甲方(公章)：_________ 乙方(公章)：_________

　　法定代表人(签字)：_________ 法定代表人(签字)：_________

　　_________年____月____日 _________年____月____日

　　最新施工合同 8

　　甲方：江西丰华纺织有限公司

　　乙方：

　　为加快园区的工程施工进度，甲乙双方根据《中华人民共和国建筑法》及其它有关法律法规，遵循*等、自愿、公*和诚信的原则。甲方同意将厂区内的公共厕所工程以包工包料的形式承包给乙方施工，为明确双方权利及义务特签订如下条款，望双方共同遵守。

　　一、 工程内容

　　灌注桩、土方开挖、回填、捣砼、钢筋制安、模板、砌砖、粉刷等。

　　二、 工程承包单价及结算方式

　　1.人工挖土方：8.0元／m3

　　2.Ｃ10垫层： 230／m3

　　3.Ｃ25砼基础地梁构造柱等： 260／m3

　　4. 砌砖： 268元／m3

　　5.模板制安： 26元／㎡

　　6.钢筋制安： 4300／吨

　　7.粉刷：18元／㎡

　　8.回填土： 4.0元／m3

　　9.内外脚手架：6.5元／㎡

　　10.灌注桩： 95元/m

　　结算方式：各项目工程量以实际完成数量为准,另加18%施工企业管理费。

　　三、付款方式：甲方按乙方完成的实际工程量的60%付款，余款待验收合格后一个月内再付。

　　四、施工期限：自 年 月 日起至年 月 日止。

　　五、工程质量：严格按照甲方提供的图纸精心施工，工程质量要求必须符合国家颁发的施工验收规范和质量标准，工程质量必须全部达到合格,如有质量问题造成的返工必须由乙方负责。

　　六、施工安全：施工场地必须采取必要的安全防护措施，消除安全隐患，由于措施不力造成的安全事故由乙方负责。

　　七、其它事项：甲方提供水电，乙方使用于本工程中的所有建筑材料，必须符合国家强制性标准及行业标准。

　　八、本协议经甲乙双方签字盖章后生效，在全部工程竣工验收并结清尾款后失效，本协议为一式两份，甲乙双方各执一份为凭。本协议如有未尽事宜双方可协商解决。

　　甲方签字（盖章）：乙方签字（盖章）：

　　签订日期：

　　最新施工合同 9

　　(甲方)建设需要，经同意委托由江苏宜安建设有限公司(乙方)负责施工，双方除遵守***颁发的建筑安装工程承包合同条例外，并结合本工程具体情况，特订本施工合同，共同遵守执行。

　　一、 工程内容

　　工程开竣工日期：20xx年2月20日至20xx年3月30日 工程地点：

　　二、 承包方式：按规定实行包工包料

　　三、 付款办法：

　　1.合同签订后工程款一次性结清，同时乙方开 具工程款发票给甲方。

　　2.乙方开户银行：工商银行无锡市蠡园开发区支行账号：

　　四、 材料供应：施工所需材料由乙方组织供应。

　　五、 工程变更：乙方应按照图纸为依据组织施工，如果实际需要变更，甲方必须办妥相关工程变更手续，并作为增加工程量依据重新计算工程造价。

　　六、 工程质量：

　　1.依照施工图纸，施工说明，国家颁发的建筑安装工程施工验收规范及有关补充规定办理。

　　2.如果设计不当造成返工的损失由相关方负担，如果操作不善造成质量事故而发生的返工损失由乙方负担。

　　3.工程竣工后在使用一年内乙方应负责回访，如果施工不善乙方应负责修补或返工。

　　七、工程竣工验收：乙方在竣工前应做好自检，竣工后10天内甲乙双方协商并通知有关部门组织验收。 八、甲乙双方协同对职工加强安全生产教育，如乙方出现安全事故有乙方负全责。

　　九、本工程：甲方指定 为工程负责人

　　乙方指定 偰云真 为工程负责人

　　双方密切配合负责处理好施工中日常事务工作。

　　十、本合同一式贰份。经甲乙双方盖章有效。

　　十一、合同与上级有关规定抵触时应按上级规定执行。

　　甲方(公章)：_________ 乙方(公章)：_________

　　法定代表人(签字)：_________ 法定代表人(签字)：_________

　　_________年____月____日 _________年____月____日

　　最新施工合同 10

　　总包方： (以下简称甲方)

　　分包方： (以下简称乙方)

　　根据《中华人民共和国合同法》和《建设工程勘察设计合同条例》的有关规定，就 钢结构工程图纸深化设计事项，经协商一致，双方在深圳市福田区

　　签订本合同，以资共同遵守。

　　第一条 工程概况

　　1、工程全称：钢结构工程深化设计。

　　2、简称： ,以下简称“本工程”。

　　3、工程地点： 。

　　4、设计单位： 。

　　5、监理单位：

　　6、工程规模： 。

　　7、钢结构工程图纸深化设计，包括设计变更及甲方临时指定的工作。

　　第二条 合同组成及文件解释顺序

　　本分包合同由以下文件组成，并互为说明，如出现含糊和(或)歧义时，按照以下先后顺序解释，同时遵守最新签署的合同文件具有优先解释效力的原则。

　　1、本供货合同书；

　　2、招标文件、招标申请书、中标通知书、定标书；

　　3、甲方与业主合同文件的技术标准；

　　4、合同图纸(含全部施工蓝图及结构模型)；

　　5、国家规范、标准；

　　6、发包方和承包方之间有关工程的洽商、变更等书面协议或文件(包括备忘、会议纪要、往来信函、洽商变更、工程指令等过程文件)。

　　第三条 深化设计内容

　　1、根据甲方及设计要求绘制本工程深化设计图。

　　2、乙方所绘制的深化设计图，包括相关说明、图纸目录、*面定位图、构

　　3、乙方所绘制之深化设计图，按时或提前报甲方审核，双方无异议后报业

　　4、乙方的技术服务：深化设计交底，对深化设计图做出说明，解决及修改

　　5、设计变更(含通知、指示、同意、批准、确认和决定等)：均指书面形式，如甲方因某种原因以口头形式发出任何此类指示，乙方应遵守此类指示，但此类指示乙方应当复核，并在接受此类指示后7日内以书面形式请甲方予以确认，否则甲方不承担由此增加的任何经济费用。

　　第四条 深化设计依据及图纸验收

　　1、图纸深化设计要依据施工蓝图、技术核定单、设计变更单、甲方施工方

　　2、甲方按照以上依据、有关标准对乙方转化的图纸严格进行验收；验收时

　　3、甲方在生产期间如发现图纸问题，乙方不得以甲方签署的验收报告为依

　　第五条 深化设计工期与图纸的提交：

　　1、深化设计工期：深化图纸的提交必须满足甲方、现场施工进度和加工厂

　　2、总工期为 日历天， 年 月 日提交埋件送审图，并在 天内

　　3、若发生较大设计变更或较多原设计问题在提出 天内得不到解决的,乙方

　　4、乙方有责任积极主动利用自身优势和条件解决深化设计中的各种问题，

　　5、深化设计图纸提交：每批图纸乙方需提交 套送审白图；获业主、设计

　　第六条 深化设计合同价款、支付与结算：

　　1、本合同含税暂定价款为 元(人民币 整)，费用组成

　　(1)本合同为固定单价包干，综合单价 元/T(含税)，该固定单价不

　　(2)净量深化图纸总费用为RMB 元包干(人民币 元整),不作任何调整。

　　2、综合单价包含详图转化、出图、图纸审批、出图数量、一般性修改(总

　　3、工程量计算规则：根据施工图纸按现场安装完成的钢构件实际净重量

　　4、发生设计变更：

　　(1)若为额外增加工作量的变更或未完成的详图有设计变更，费用的增减按上述综合单价及计算规则计算；

　　(2)若设计变更造成已完成的深化内容进行修改：累计修改工作量占合同承包范围的工作量的10%(含10%)以内费用不增加；累计修改工作量占合同承包范围工作量的10%以上，甲方应按上述综合单价及计算规则计算并支付乙方费用，但乙方有义务协助甲方向业主索赔费用。

　　5、本合同履约保证金为合同总价的 ，本合同签订后天内，由乙方以银行履约保函的形式交甲方，乙方在合同履行过程中如无重大违约或无违约扣款，在全部工程施工完毕且验收合格后一个月之内无息退还。

　　6、付款方式：乙方每月25日向甲方提交当月完成(获得业主及设计方审批通过)施工详图设计的工作量，经甲方审核(审核期10天)后的1个月内，甲方向乙方支付该月审核工作量设计费用的50%为第一次进度款，在支付该月进度款后的2个月内，甲方向乙方再次支付该月的40%为第二次进度款。

　　7、结算：钢结构安装完毕后，甲方收到业主结算款后，双方办理结算，除保留5%质保金外结清尾款。

　　8、本工程钢结构安装完毕满一年后15天内，如果没有扣款等事项，支付乙方剩余质保金。

　　第七条 甲方的责任

　　1、甲方在合同签订后 天内向乙方提供必要的图纸及技术要求资料。

　　2、向乙方提供深化设计变更资料。

　　3、协助解决深化设计有关的问题。

　　4、提供乙方派驻现场的技术人员住宿。

　　5、按本合同条款按期支付给乙方深化设计费，若确有原因无法按期支付工程款，应与乙方友好协商，并确保尽快支付应付工程款。

　　第八条 乙方的责任

　　1、乙方委派 作为本工程的代表，负责本工程一切往来事宜。

　　2、乙方应配合本工程的施工，对甲方、制作厂进行深化设计技术交底，解决施工中有关深化设计的问题，完成深化设计变更，且派驻一名技术人员(姓

　　3、解决制作厂对深化图纸中所提出的问题，有需要时派专人驻厂。

　　4、乙方应在本合同规定的时间内提交满足要求的深化设计图纸，并承担工期和质量责任。

　　5、乙方在工作期间，如发现甲方提供的图纸或技术要求不合理或有其他任何技术问题，应当及时通知甲方；对甲方技术人员的建议，应予以积极配合，在甲方要求时，应及时给予书面答复。

　　6、深化设计经甲方、设计院、业主的审查后有必要修改时，由乙方按要求修改，并落实到输出资料上。

　　7、乙方以满足甲方进度要求提供深化图纸，必要时为保证工期无偿加班赶工制图。

　　8、若甲方有原因未按期支付工程款，乙方应以工程为重点，双方共同协商付款时间，不得以此理由推迟或不递交深化图纸，否则造成的所有损失由乙方承担。

　　9、若发生重大设计变更，乙方应将损失降至最低，设计变更增减费按第五条相应条款计算。设计变更的发生并不能减免乙方的责任。

　　10、乙方应在确保工期的同时保证深化图纸的质量。甲方、设计院、业主等各方对图纸的审批确认并不能减免乙方承担深化设计图纸的责任。若由于乙方原因深化设计图纸发生错误，乙方负责无偿修改深化图纸直至正确为止，若由此引起甲方的损失由乙方承担。

　　11、乙方有义务协助甲方向业主或总包索赔，并提供相关资料。

　　12、乙方不得向第三方扩散、转让甲方提交的产品图纸等技术经济资料。如发生以上情况，甲方有权索赔。

　　第九条 违约责任

　　凡出现以下任何一种情况，视为违约，除赔偿一切损失外，另承担违约责任，

　　违约方按合同暂定价款的 向未违约方偿付违约金：

　　1、若因乙方现场资料传递不及时造成甲方工期延误或经济损失,由乙方承担。

　　2、乙方未按甲方规定的期限和要求提交深化设计图纸及相关文件(包括由乙方原因引起的返修、更换、补交的资料等)，每拖延一天，应向甲方交纳元/天的违约赔偿金。

　　3、乙方同意若因业主或总包方原因造成的工期延误，乙方有义务尽一切施工措施(如增加工作时间、加大劳动力投入等)挽回工期损失。

　　4、因乙方图纸原因造成质量事故(构件修整、返修、报废等)，乙方未承担责任的；

　　5、因乙方原因未能达到工期要求，乙方未承担责任的；

　　第十条 合同终止权

　　1、本工程合同履行过程中，若因乙方的技术、人员、质量、进度、诚信、工作态度及劳动纪律等原因，使得甲方认为乙方已不具备完成本合同的能力，或者完成本合同的可能性正在缩小，甲方有权解除与乙方的合同，并不承担任何经济责任。

　　2、若甲方与业主或总承包终止合同后，本合同也同时终止。乙方有责任保护好已完工图纸，后续事宜按总承包合同执行。

　　第十一条 纠纷处理

　　本合同在履行的过程中如果有争议，双方应协商解决；协商不成，任何一方可提交合同签订地有管辖权的人民法院解决。

　　第十二条 其它

　　1、甲乙双方因故需要变更或终止本合同时，应提前15天书面通知双方，并对本合同中的遗留问题取得一致意见后，另签补充协议作为本合同附件执行，本合同第十条除外。未达成协议前，本合同继续有效。

　　2、甲方与总包签订的施工合同(简称主合同)作为本合同的附件,本合同未尽事宜,主合同相关条款作为补充。

　　3、本合同自双方签字盖章之日生效，甲方按本合同规定付清质保金后合同失效。

　　4、本合同未尽事宜，双方可签订补充协议，补充协议与本合同具有同等法律效力。

　　5、本合同正本一式贰份，双方各执壹份，副本一式陆份，甲方执肆份，乙方执贰份。

　　甲 方：法定代表人：委托代理人：

　　乙 方： 法定代表人： 委托代理人：

　　合同签订日期： 年 月 日

机电安装施工合同范本五份（扩展6）

——单项施工合同范本10份

　　单项施工合同 1

　　甲方： (简称甲方)

　　乙方：班组长 (简称乙方)

　　为加强施工工程项目的管理，保证工程的安全、质量、生产健康发展，明确双方各方面的责任，本着公*公正自愿的原则，经双方协商一致同意，达成以下条款，共同遵守执行。

　　一、 发包内容： 工程的模板安装及拆除工程的全部施工。

　　二、承包形式：包工包料(包括：钉子、铁线)。

　　三、承包单价：按建筑面积 元/*方米，以图纸建筑面积为准进行

　　施工图纸建筑面积：

　　四、组织领导：

　　1、乙方必须服从甲方的统一指挥、调配、指导及管理，遵守甲方现场的各项管理及规章制度，做到文明施工、安全施工。

　　2、乙方必须确保进场人员的技术水*和个人素质，所有工种均持证上岗。在施工责任期内，未经甲方许可，乙方不得随意更换施工队伍和人员，以确保该项目技术力量和施工队伍的稳定性。

　　3、乙方必须制定专职管理人员，负责安排施工、生产、人员调配、技术安全、工程质量等工作。

　　五、双方责任：

　　1、甲方责任：

　　1)负责施工现场的工程质量、安全生产、工程进度、配料用料的指挥、监督和管理。

　　2)负责做好乙方入场的安全教育工作及该工程管理规章制度的讲解工作;负责对乙方进行安全技术交底工作。

　　3)不得违章指挥，强行指挥，及时排除施工过程中的安全隐患。

　　4)负责与业主、设计、监理等单位及部门进行工作联系并申报有关文件资料。

　　2、乙方责任：

　　1)以钢模、钢管支撑为主组成模板体，局部部位配置木模、木支撑。

　　2)所有现浇混凝土模板的配制组合安装、拆除、清理，并按指定地点分规格堆码整齐。

　　3)所有现浇混凝土的模板安装完成后，清理打扫干净并移交给钢筋工绑扎钢筋。模板支撑下的混凝土板面层清理打扫干净移交给混凝土工浇筑混凝土时清理漏浆及洒落的混凝土。

　　4)所有现浇混凝土的模板拆模后，混凝土面清理打扫干净并移交给施工人员放线、弹线、抄*。模板支撑下的混凝土板面层拆除模板后清理打扫干净移交给砖工砌砖(如果是砖混结构的移交给抹灰工抹灰)。

　　5)乙方负责人必须参加配合施工人员放支模需要的放线、弹线、抄*等的施工放线工作;

　　6)乙方负责人必须参加由监理、质检、建设方及施工单位共同进行的隐

　　7)所有模板、支撑安装必须安全、稳固、牢靠符合现行施工规范规定。

　　8)严格按照施工图纸与设计变更通知施工，严格执行国家现行《施工技术验收规范》。遵守和服从业主、监理及甲方管理人员的监督与指挥，对所承担施工的分项工程质量全面负责并确保达到合格要求。如因乙方自己管理、控制、监督、操作、配合不到位而产生的工程质量问题，因此而造成的经济损失，由乙方全部承担。有参加工程建设的人员在施工中要听从管理人员的指挥，不得顶撞建设、监理、质检和甲方的现场管理人员。如有违反甲方有权对乙方处以￥50--100元的罚款。

　　9)强化本施工队伍(班组)的安全生产教育，严格遵守执行施工安全操作规程及安全生产规范，不乱拉乱搭电路管线，规范使用插头及插座、不强行、违章施工，严格杜绝火灾等其它安全事故的发生。否则由乙方承担由此产生的全部责任。

　　10)乙方作业人员在作业过程中，发现安全隐患，应及时上报项目部，并及时排除安全隐患。否则，发生安全事故由乙方承担所有责任。

　　11)乙方进场工人必须有良好的身体素质和心理素质，严格按国家劳动法规用工，新工人上工地要先进行安全教育，在老工人的带领下作业。如发现使用童工和残肢等不合格工人罚款1000.00元并立即清除现场。严格按安全管理规定进行正常作业，上班时不戴安全帽一次罚5元，第二次罚10元以此类推，组长则按两倍罚款，穿拖鞋者罚款20元，酗酒后上班者罚款200元，经过多次违反者及严重违反者清除工地。

　　12)按时、按质、按量完成甲方工作计划(施工组织设计中的工程进度计划表)中的模板安装、拆除工作任务，绝对服从甲方工程进度安排：班组长必

　　13)必须保证充足的施工人员及技术力量，人数稳定，工作效率高，否则因此造成的延期交工、工程质量等问题均由乙方承担。

　　14)正确使用劳动防护用品。高空作业使用安全带，不得任意乱拉乱接临时施工用电，非专业人员不得开启动力、照明配电箱。

　　15)乙方所有参加工程建设的人员进入施工现场必须遵守施工现场安全管理规定，不准打架斗殴、不准进行偷盗，如有违反将对当事人进行处罚：打架斗殴的罚款￥1000元;进行偷盗的处以盗窃财物10--20倍的罚款，情节严重的送交**机关处理。并对乙方负责人按每发生一件盗窃或打架斗殴事件处以￥1000元罚款的连带责任处罚。

　　16)乙方工作人员严禁将小孩、亲朋好友带入施工现场，否则由此发生的后果将由乙方全部承担。

　　17)乙方不得将依据本合同(协议)取得的施工任务再行转包，否则甲方有权立即收回本施工任务。若乙方无正当理由单方终止本合同(协议)，除承担由此给甲方造成的经济损失外，还应向甲方支付工程总价3%的违约金。

　　18)若乙方违反本合同(协议)上述有关约定，不按工期竣工、质量未达到设计规范或要求、存在较大安全隐患或发生安全事故以及发生其他导致本合同(协议)无法履行的行为，甲方有权当方解除本合同(协议)并要求乙方退场，乙方对该行为给甲方造成的经济损失应当予以赔偿。

　　六、工程质量要求：

　　工程质量应符合国家现行施工验收规范以及业主、监理单位和甲方的要求。 因乙方盲目蛮干、只求速度不按操作规程施工，造成工程质量不符合设

　　计要求、质量不合格，甲方可要求乙方停工或返工，返工费用由乙方承担，由此造成的材料浪费及经济损失全部由乙方负责赔偿，工期不予顺延。

　　七、安全事故处理：

　　乙方人员在施工现场内如疾病、酗酒、打架斗殴、违反劳动纪律、不听指挥等造成的伤亡不属于工伤事故，甲方不承担任何费用及法律责任。工伤认定根据***令第375号文件第十四条、第十五条之规定进行。

　　1、工伤事故：发生工伤事故，甲方应及时将伤者送往附*医院进行抢救治疗，医疗费暂时由甲方和乙方共同垫付，待将伤者医好后，再行处理。医疗费在1000元以内(含1000元)，由乙方自行承担;医疗费超过1000元的，由甲方、乙方、伤者三方按4：3：3共同承担。

　　2、死亡事故：死亡事故参照有关文件精神解决。

　　八、工期：

　　按项目部工程进度要求的时间或期限，如期按时或提前完成所施工的分项工程，如拖延工期，每延期一天，按总价的 5‰或 10000 元向甲方支付罚金。

　　九、付款方式：

　　甲方按当月的工程进度的 70 %预付给乙方作为工资，所承包的分项工程施工完毕后，甲方付到总承包价的 80 %，剩余的 20 %待工程竣工验收合格(或结算)一次付清。

　　十、奖励办法：

　　乙方在施工中，对质量、安全认真负责且完成的都较好，又没有发生安

　　十一、甲方对本合同(协议)上述条款具有解释权。

　　十三、本合同(协议)一式两份，甲、乙双方各执一份，具有同等法律效力。该合同(协议)自双方签字盖章之日起生效，至乙方负责施工的分项工程完毕并要受合格后自行失效。其他未尽事宜，双方共同商议，补充合同(协议)同样具有法律效力。

　　甲方(签字)： 乙方(签字)：

　　电 话： 电 话：

　　年 月 日 年 月 日

　　单项施工合同 2

　　发包方(以下简称甲方)：公司项目经理部

　　承包方(以下简称乙方)：模板工程承包班组

　　甲方承建的模板单项工程，于______年______月______日，由甲方发包给乙方采用包工方式进行施工。为了明确工程内容及双方责任，本着互相协助及分工负责等原则，根据本工程的情况，特商定如下条款，共同遵守执行：

　　一、工程内容：按益施工图纸中基础分部±0．000以下所有模板工程项目与设计变更单的所有工作内容。

　　二、承包造价：以模板与砼接触面积计算工程量，包括所有制、安、拆、运及现场文明施工中的工作内容，并承担所有预埋铁件拉墙筋的安装，每*方米______元(该承包单价已含乙方管理费、各类补贴费用及制安模板所用的铁丝、铁钉在内)。

　　三、组织领导

　　1)甲、乙双方必须指定专职管理人员，负责安排施工、生产、人员调动、技术安全、工程质量以及生活、计生等工作。

　　2)乙方必须确保进场人员的政治素质及身体、技术素质，严禁使用童工、女工。特殊工种必须持有上岗证、操作证。经批准进场的工人须持有效证件。进场时，每人交一寸免冠照片三张，并附花名册一式二份。在合同期内，未经甲方允许，乙方不得随意更换施工人员，以保证本组技术实力和队伍的稳定性。

　　3)乙方应服从甲方的统一指挥、调配、指导及管理，遵守甲方现场的`各项管理制度，如质量、安全、进度文明施工制度及宿舍、伙房纪律。

　　4)合同期内，未经双方商妥并正式办理解除合同手续，乙方不得单方撤离施工队伍，否则，因此而导致施工现场生产停顿、延误工期等造成的一切经济损失均由乙方单方负责，同时，甲方有权单方面冻结乙方的承包工程款。

　　四、双方责任

　　1．甲方责任：

　　1)提供乙方进场人员的生活住宿条件，负责申报临时户口

　　2)负责工地现场的工程质量、安全生产、工程进度、配料用料及各项规章制度的指挥、监督与管理。

　　3)提供施工必要的机械设备，负责机械的一次性调试运转(以后由乙方负责)，小型工具由乙方自备。

　　4)保证材料供应(材料运至现场______米内，但不提供塔吊运输)，如确因种种原因供应不足时，甲方应及时安排其它工作，乙方应服从甲方的调配。工地现场计时工每工日______元。

　　2．乙方责任：

　　1)严格按照施工图纸与设计变更通知施工，遵守执行国家现行(施工技术验收规范)。尊重和服从建设、临理单位及甲方管理人员的监督与指挥，确保工程质量达到优良等级以上。

　　2)严格本班组自身的安全生产教育。每个工人入场时，都必须认真学*、遵守执行经理部制订的(安全管理暂行规定)(附后)等制度，提高工人的安全生产意识，保证不违反安全操作规程，避免民生安全事故，并承担凡是违反安全操作规程和安全制度的大小安全事故的责任。

　　3)提倡文明施工，工完场清并遵守甲方现场的各项文明施工管理制度，搞好与建设、监理单位、甲方及其他班组间的关系。必须要求每一个工人遵守纪律，不打架，不滋惹是非，若违反，乙方要承担责任。

　　4)绝对服从甲方的工程进度安排。班组长必须在操作作业现场，未经经理同意不准离开工地。应保证足够的施工力量，否则，因此而造成的一切后果均由乙方承担。负责组织工人进退场，其费用由乙方负责。

　　5)严格按照甲方规定的配合比合下料，、不造**为的浪费。收工前要把剩余的材料清理并尽量回收，做到工完场清，不准从楼层上往下倒建筑垃圾。

　　6)爱惜甲方的一切机械设备和工具，承担本组一切机械设备和工具的维护与保管。违章操作致使机械设备和工具损坏的，其维修费用及由此而引起的损失由乙方负责赔偿。严格履行材物领(借)用手续，工完退回。

　　7)模板制、安必须保证几何尺寸准确和牢固，不准出现下垂、胀模、漏浆等现象。每次浇捣砼梁、板、柱的时候，必须派专人跟班，以保证质量。如砼胀模超过允许偏差值，乙方应在拆模后立即负责凿*。在安装及拆模后，应及时将板面及楼面的垃圾、材料清理干净，避免影响下道工序的施工。工程完成后，必须把所有木工用料堆回指定位置。

　　8)乙方必须严格遵守、执行以上各项规定和要求，否则，甲方有权逐项予以罚款处理，所罚款项在结算款中一次扣除，情节严重者则予清除离厂。?

　　五、工程质量及验收标准

　　工程质量必须达到国家现行施工及验收规范以及建设、监理单位和甲方的要求。如果由于设计和管理指挥原因造成损失，所有经济全部由甲方负责；由于操作者盲目蛮干、图速度、不按规范规定操作所造成的返工，其返工费用由乙方负责，所造成的材料浪费及经济损失全部由乙方负责赔偿。

　　六、工期

　　根据项目经理部现场所安排的月、周施工计划的时间、期限，保证按期或提前完成所有本项目的施工任务。

　　七、付款方法

　　1)为保持施工生产的稳定、连续性，甲方按乙方所完成的施工进度支付给______%的工款，基础工程完工且验收通过后，十天内结算并付清所有工款。若乙方中途因不能保证甲方的工期、质量、安全及违反国家有关法规而退场，甲方有权拒付工程承包余款，有权单方面解除合同。

　　2)结算程序：每月底结算当月______-______日(______日)的工作量，乙方根据主管工长签证的分项工程验收单、现场质检证质量等级、下道工序工长签字接收，经项目经理审核，报公司预算部结算核定，总经理签字同意后，财务部在下月十五日左右予以支付。

　　八、其它

　　1)由甲方违章指挥或强命工人违章操作造成的伤害，其经济损失由甲方负责，造成终身致残的，视程度予以赔偿，但最高幅度赔偿为一次性______元封顶。

　　2)由于他人违章作业而造成的伤害，其经济损失由肇事者负责。甲方负责追查伤者费用暂由甲方支付。

　　3)凡操作者违反操作规程和工地有关规定所造成的伤害，其一切费用全部由乙方负责。

　　4)伤者费用在______元以内，不管何种原因均由乙方自理。

　　九、本合同未尽事宜，双方另行协商解决。

　　十、甲方对以上各条款负有解释权。

　　十一、本合同一式四份，甲方执三份、乙方执一份，均具有同等效力，并自签订之日起生效，至合同期完付清所有承包款时失效。

　　发包方(甲方)：工程公司项目经理部

　　代表：____________________________

　　承包方(乙方)：模板工程承包班组

　　代表：____________________________

　　单项施工合同 3

　　甲方：

　　乙方：

　　甲方将丰都县高家镇方斗山高山生态移民接待中心工程钢筋工、人工工资承包给乙方长期，依照《中华人民共和国合同法》等相关法律法规，经甲、乙双方共同协商达成如下协议：

　　一、乙力承包范围和内容：

　　乙方严格按照甲方提供的《设计施工图》、《设计变更通知或技术洽商单》等工程内容进行施工。乙方包括构造柱钢筋的预埋、地圈梁钢筋、地圈梁以主体钢筋、现场塔吊基础钢筋的制作安装等等。工地上用的灰盆、砖斗等钢筋制作及焊接都由乙方无偿负责实施，甲方只提供材料。工人吃饭、住宿、生活日常用品、防暑药品等均由乙方自行负责费用。

　　二、承包单价：

　　甲、乙双方协商钢筋工劳务费承包单价为：_____元/㎡，按实际建筑面积计算。此单价包括本工程所有钢筋制作过程中用的扎丝、焊机、焊条、切割机等各种机械设备，甲方不提供任何机械设备。今后任何情况下此单价都不调整，此承包单价中含安全风险费用。乙方在签订本合同前以交纳履约保证金一万元，乙方进场地后50天内退还乙方履约保证金。

　　三、质爷要求：

　　乙方的施工质量必须满足设计要求和现行的验收规范要求，若因乙方自身的施工质量不合格所造成的一切损失由乙方全权赔偿甲方。乙方在施工中必须节约材料，对长度大于50公分以上钢材，乙方必须用焊接的方法使余下钢筋合理使用，如乙方不焊接造成浪费，甲方根据浪费钢材的多少处罚乙方。

　　四、施工工期：

　　开工时问以甲方方书面通知进场时间为准，如乙方不按时进场地或纯脆不进场地施工，乙方所交纳的履约保证金甲方不退还。乙方必须按甲方提供的施工进度计划，按时、按质、按量完成。若乙方耽误甲方工期，按每耽误一天赔偿甲方_____元，如因甲方缺材料，资金等原因，乙方不负责。在施工期内乙方擅自停工的，甲方有权不给乙方结算和支付所完工程量的工程款，乙方承担由此所造成的一切经济损失并赔偿给甲方。

　　五、付款方式：

　　甲方用房冲抵钢筋工、工程劳务费及民工工资，甲方修建丰都县高家镇方斗山生态移民接待中心的人工劳务费、人工工资，由接待中心的三层以上楼层由乙方选择，甲方抵给乙方的房屋单价_____元/㎡（不包产权证，只包配套费，其余的费用由乙方负责）。本工程乙方必须确保民工工资按时定额发放。

　　六、安个责任：

　　甲方将本工程的钢筋制作人工费承包给乙方后，乙方出现大小安全事故，事故损失费或医疗费在_____元内的由乙方自行负责，超过_____元以上的部分由乙方承担损失费或医疗费的20%，其余的由甲方承担。为安全，甲方提供电源和水源到每层楼，其余乙方自行负责安装。乙方在施工过程中的安全帽、安全绳和保险带由乙方自行负责购买，乙方施工人员进入现场不按相关规定、不带安全帽、不系安全带、不系保险带的发现一次罚款_____元。乙方自觉接受施工现场各类管理人的管理，不得与进入施工现场的各类管理人员发生争吵、不服管理，如有发生视情节轻重严格处理。

　　七、违约责任：

　　甲乙双方签订协议后，以上内容需双方共同遵守，如一方违约，违约方付守约方的一切经济损失贰万元整。

　　八、末尽事宜双方协商解决。

　　九、此协议_____式叁份，双方签字生效。

　　甲方：

　　乙方：

　　电话：

　　电话：

　　______年______月______日

　　单项施工合同 4

　　发包方：（以下简称甲方）_______________

　　承包方：（以下简称乙方）_______________

　　依照《中华人民共和国经济合同法》及《建筑安装工程承包合同条例》之有关规定，甲方将泗县龙岗大桥钢筋工程委托给乙方施工，为了明确双方责任、权利和义务，经双方一致同意，特签订本合同，以双方共同遵守。

　　一、工程概况

　　1、工程名称：泗县龙岗大桥

　　2、工程地点：泗县墩集镇

　　二、承包方式

　　包工不包料（包任务、包质量、包进度、包安全及机械、劳保用品等包干方式）。

　　三、承包内容

　　全部施工图纸及设计变更范围内要求钢筋工完成的全部工作量。（含所有预制构件和附属工程的钢筋施工）

　　主要包括：钢筋的场地转运、除锈、制作、电焊、绑扎、骨架安装入模、下钢筋笼、安装制作预埋件、机械保养维修、机械进退场等

　　四、结算及付款方式

　　1本工程采用单价合同承包方式，钢筋施工承包单价为__________元/吨（综合单价）。计量均按施工图纸结合实际抽筋经核对后为准。

　　2本合同书列明的合同价，包括完成工程并按合同规定履行所有义务和责任所发生的一切费用。

　　3、付款方式

　　乙方进场后，甲方每月按乙方完成并经监理确认的工作量的%计价给乙方，剩余%于工程完工结算后个月内支付完毕

　　五、合同工期

　　1本合同工期为个月，时间约在_____年_____月_____日开始，_____年_____月_____日。

　　2.在工期内，因甲方原因造成误工，免除乙方责任。如因乙方原因造成甲方不能施工或延误下道工序工期，由乙方承担相应责任，并负责赔偿由此引起的相应损失。

　　六、质量要求、工程管理：

　　1、乙方必须按图纸进行下料施工，确保本工程符合施工规范和设计要求。

　　2、乙方在施工中，如因质量问题造成的一切损失，由乙方承担，甲方在乙方工资款中扣除。

　　3、乙方必须按施工图纸进行下料，否则引起的返工和材料浪费由乙方承担责任。材料按双倍价格扣除乙方工资款。

　　4、乙方应确保项目部编制的总进度计划，在规定的期限内完成，以便和其他工种衔接。服从项目部根据工程进度需要按各部位划分的施工进度要求通知单组织施工。

　　5、乙方必须遵守工地各项制度、条令，严格服从甲方的统一调

　　遣、指挥，时刻维护企业与工程的信誉，对违反者而造成经济损失的，全部由乙方承担赔偿责任。

　　七、双方责任、权利义务

　　1、甲方负责对乙方进行技术交底。

　　2、乙方必须落实专门施工员，未经甲方同意不得随意更换。不得雇佣身体残疾和有精神障碍人员进入施工场地施工，一旦发现，甲方有权责令其退场。

　　3、乙方应严格按照甲方施工方案组织实施，必须满足甲方对质量、进度、安全的要求，如擅自变更或质量达不到要求，造成返工的一切损失由乙方赔偿，并负责返工达到要求为止，如违规作业的或不服从甲方指挥等甲方有权令乙方整顿直至退场，其工资款额按60%结算。

　　4、文明施工时实现安全，确保质量的前提条件，甲乙双方应携手共创文明工地，做到工完场清；凡是未做到上述要求的甲方将根据实际情况处以扣款。

　　6、乙方施工人员必须遵守安全规程，禁止违章作业，施工机械必须有合格的机械操作工专人操作，凡因乙方人员不服从指挥，违章作业，以及施工中存在着安全隐患乙方未能及时提出整改，所造成的一切安全事故，其损失由乙方自负，甲方概不负责。

　　7、甲方按乙方计划提供材料。（但乙方必须在七天以前向甲方提供下段工程的材料计划。如不提前提供计划，影响工期由乙方负责）

　　八、其他事项

　　1、打架闹事：乙方人员不论任何原因在施工现场打架闹事，甲方

　　有权责令其退场。因打架造成一切后果，由乙方负责，罚款按相关制度执行。

　　2、工种配合：各工种之间应树立整体观念，团结友爱，互相配合、协调，做到互不影响。若因工种影响而未能完成进度计划，甲方对其造成的影响的工种进行每天罚款500元。

　　3、乙方自行携带的机械及工具由乙方自己保管。如有丢失，甲方概不负责。

　　九、协议生效后，如乙方以各种理由中途退场，则甲方有权按乙方已完成的总工程量的70%给乙方结算，乙方不得有异议。

　　十、本项目的各项管理制度，甲乙双方必须严格执行。本合同一式两份，甲乙双方各执一份，自签字之日起生效，本合同如有未尽事宜，有甲乙双方共同协商解决。

　　十一、本合同工程竣工验收结算后自行失效。

　　甲方负责人：____________________

　　乙方负责人：_______________

　　_____年_____月_____日

　　单项施工合同 5

　　发包方：___________________________(以下简称甲方)

　　注册地址：_________________________

　　法定代表人：_______________________

　　联系方式：_________________________

　　承包方：___________________________(以下简称乙方)

　　注册地址：_________________________

　　法定代表人：_______________________

　　联系方式：_________________________

　　风险告知：在砼单项工程施工承包合同中，作为发包方，为预防欺诈问题，发包方应当事先了解承包方主要的情况，包括确认承包方的主体资格是否真实与合法，该工程公司是否是经过工商行政管理机关核准登记的企业法人，是否具有从事砼单项工程施工承包工程的资质，资质等级符合本次施工的要求;如果对方是委托代理人进行签约的，应当核实该代理人是否具有授权委托书;同时要事先了解承包方的经营范围、社会信誉等以确定其履约能力，必要时可以去参观承包方正在施工的现场。

　　甲方承建的_________地块±0.000以下砼单项工程，于_________年_________月_________日，由甲方发包给乙方采用包工方式进行施工。为了明确工程内容及双方责任，本着互相协助及分工负责等原则，根据本工程的情况，特商定如下条款，共同遵守执行：

　　第一条 工程内容

　　按_________地块整套施工图纸中基础分部±0.000以下施工图纸与设计变更单的所有砼工程项目。

　　1)工作范围包括：小面积的现浇砼构件、阳台栏板、构造柱和圈梁等各种小型构件。

　　2)工作内容包括：接砼管、湿润模板、补模板缝、操作面模板铺设、下料、砼面找*、振捣及清理落地砼等全部操作过程(不包括墙、柱、板接头砼凿毛和砼养护)。做到工完场清，即出料口的整理及道路的清理清扫。

　　第二条 承包造价

　　按现场实际发生的砼量计算，每立方_________元(该承包单价已含乙方管理费及各类补贴费用在内)。现场计时工每工日为_________元。

　　第三条 组织领导

　　1)甲、乙双方必须指定专职管理人员，负责安排施工、生产、人员调动、技术安全、工程质量以及生活、计生等工作。

　　2)乙方必须确保进场人员的政治素质及身体、技术素质，严禁使用童工、女工。特殊工种必须持有上岗证、操作证。经批准进场的工人须持有效证件。进场时，每人交一寸免冠照片三张，并附花名册一式二份。在合同期内，未经甲方允许，乙方不得随意更换施工人员，以保证本组技术实力和队伍的稳定性。

　　3)乙方应服从甲方的统一指挥、调配、指导及管理，遵守甲方现场的各项管理制度，如质量、安全、进度文明施工制度及宿舍、伙房纪律。

　　4)合同期内，未经双方商妥并正式办理解除合同手续，乙方不得单方撤离施工队伍，否则，因此而导致施工现场生产停顿、延误工期等造成的一切经济损失均由乙方单方负责，同时，甲方有权单方面冻结乙方的承包工程款。

　　第四条 双方责任

　　1、甲方责任：

　　1)提供乙方进场人员的生活住宿条件，负责申报临时户口。

　　2)负责工地现场的工程质量、安全生产、工程进度、配料用料及各项规章制度的指挥、监督与管理。

　　3)提供施工必要的机械设备，负责机械的一次性调试运转(以后由乙方负责)，小型工具由乙方自备。

　　4)保证材料供应(商品砼运至现场50米内，但不提供塔吊运输)，如确因种种原因供应不足时，甲方应及时安排其它工作，乙方应服从甲方的调配。

　　风险告知：合同约定本次工程由发包方包工包料。实务中还存在着一种承包形式，即由承包方供应材料并进行施工，也就是我们常说的包工包料。承包方所提供的材料和设备质量必须符合国家标准，有质量检验合格证明，同时必须符合国家环保标准。如果承包方提供的材料和设备不符合标准，应当立即更换和重做。

　　2、乙方责任：

　　1)严格按照施工图纸与设计变更通知施工，遵守执行国家现行《施工技术验收规范》。尊重和服从建设、临理单位及甲方管理人员的监督与指挥，确保工程质量达到优良等级以上。

　　2)严格本班组自身的安全生产教育。每个工人入场时，都必须认真学*、遵守执行经理部制订的《安全管理暂行规定》(附后)等制度，提高工人的安全生产意识，保证不违反安全操作规程，避免民生安全事故，并承担凡是违反安全操作规程和安全制度的大小安全事故的责任。

　　3)提倡文明施工，工完场清并遵守甲方现场的各项文明施工管理制度，搞好与建设、监理单位、甲方及其他班组间的关系。必须要求每一个工人遵守纪律，不打架，不滋惹是非，若违反，乙方要承担责任。

　　4)绝对服从甲方的工程进度安排。班组长必须在操作作业现场，未经经理同意不准离开工地。应保证足够的施工力量，否则，因此而造成的一切后果均由乙方承担。负责组织工人进退场，其费用由乙方负责。

　　5)严格按照甲方规定的配合比合下料，不造**为的浪费。收工前要把剩余的材料清理并尽量回收，做到工完场清，不准从楼层上往下倒建筑垃圾。

　　6)爱惜甲方的一切机械设备和工具，承担本组一切机械设备和工具的维护与保管。机械(搅拌机、砂浆机及振动器等)要固定专人负责操作，避免人为的机械操损伤。违章操作致使机械设备和工具损坏的，其维修费用及由此而引起的损失由乙方负责赔偿。严格履行材物领(借)用手续，工完退回。

　　7)负责浇捣砼的车路、架子(除钢筋外)的铺(搭)设。每次捣完砼时，必须即时把搅拌机、振动器、提升架、斗车及做车路的模板等机械工具清洗干净。

　　8)严格按照要求浇捣砼，砼表面无蜂窝、麻面，确保砼质量;保持场面干净清洁。

　　9)违章操作致使砼胀模超过允许偏差值，乙方应在拆模后立即负责凿*。避免影响下道工序的施工。

　　10)砼工种所需的工、护具及劳保防护用品由乙方自行负责。

　　11)乙方必须严格遵守、执行以上各项规定和要求，否则，甲方有权逐项予以罚款处理，所罚款项在结算款中一次扣除，情节严重者则予清除离场。

　　第五条 工程质量及验收标准

　　工程质量必须达到国家现行施工及验收规范以及建设、监理单位和甲方的要求。如果由于设计和管理指挥原因造成损失，所有经济全部由甲方负责;由于操作者盲目蛮干、图速度、不按规范规定操作所造成的返工，其返工费用由乙方负责，所造成的材料浪费及经济损失全部由乙方负责赔偿。

　　风险告知：为了保障发包方的合理利益，在合同中应当明确约定对工程的检查与验收手续。在建设合同中应当约定，工程竣工后承包方应通知发包方验收，发包方在合理时间内组织验收，并办理验收移交手续。如果发包方不能在规定时间内组织验收，及时通知承包方另行安排时间验收。若发包方在验收时发现不符合质量标准的，可要求承包方赔偿或返工。

　　第六条 工期

　　根据项目经理部现场所安排的月、周施工计划的时间、期限，保证按期或提前完成所有本项目的施工任务。

　　第七条 付款方法

　　1)为保持施工生产的稳定、连续性，甲方按乙方所完成的施工进度支付给100%的工款，基础工程完工且验收通过后，十天内结算并付清所有工款。若乙方中途因不能保证甲方的工期、质量、安全及违反国家有关法规而退场，甲方有权拒付工程承包余款，有权单方面解除合同。

　　2)结算程序：每月底结算当月1-30日(31日)的工作量，乙方根据主管工长签证的分项工程验收单、现场质检证质量等级、下道工序工长签字接收，经项目经理审核，报公司预算部结算核定，总经理签字同意后，财务部在下月十五日左右予以支付。

　　第八条 其它

　　1)由甲方违章指挥或强命工人违章操作造成的伤害，其经济损失由甲方负责，造成终身致残的，视程度予以赔偿，但最高幅度赔偿为一次性_________元封顶。

　　2)由于他人违章作业而造成的伤害，其经济损失由肇事者负责。甲方负责追查伤者费用暂由甲方支付。

　　3)凡操作者违反操作规程和工地有关规定所造成的伤害，其一切费用全部由乙方负责。

　　4)伤者费用在_________元以内，不管何种原因均由乙方自理。

　　第九条 合同未尽事宜，双方另行协商解决。

　　第十条 甲方对以上各条款负有解释权。

　　第十一条 本合同一式_____份，甲方执_____份、乙方执_____份，均具有同等效力。本合同自签订之日起生效，至合同期完付清所有承包款时失效。

　　发包方(公章)：__________________ 承包(公章)：__________________

　　法定代表人(签章)：_______________ 法定代表人(签章)：______________

　　_________年____月____日 _________年____月____日

　　单项施工合同 6

　　发包方（以下简称甲方）：_________

　　承包方（以下简称乙方）：_________

　　甲方承建的_________地块0.000以下砼单项工程，于________年____月____日，由甲方发包给乙方采用包工方式进行施工。为了明确工程内容及双方责任，本着互相协助及分工负责等原则，根据本工程的情况，特商定如下条款，共同遵守执行：

　　一、工程内容：按_________地块整套施工图纸中基础分部0.000以下施工图纸与设计变更单的所有砼工程项目。

　　1）工作范围包括：小面积的现浇砼构件、阳台栏板、构造柱和圈梁等各种小型构件。

　　2）工作内容包括：接砼管、湿润模板、补模板缝、操作面模板铺设、下料、砼面找*、振捣及清理落地砼等全部操作过程（不包括墙、柱、板接头砼凿毛和砼养护）。做到工完场清，即出料口的整理及道路的清理清扫。

　　二、承包造价：按现场实际发生的砼量计算，每立方_________元（该承包单价已含乙方管理费及各类补贴费用在内）。现场计时工每工日为_________元。

　　三、组织领导：

　　1）甲、乙双方必须指定专职管理人员，负责安排施工、生产、人员调动、技术安全、工程质量以及生活、计生等工作。

　　2）乙方必须确保进场人员的政治素质及身体、技术素质，严禁使用童工、女工。特殊工种必须持有上岗证、操作证。经批准进场的工人须持有效证件。进场时，每人交一寸免冠照片三张，并附花名册一式二份。在合同期内，未经甲方允许，乙方不得随意更换施工人员，以保证本组技术实力和队伍的稳定性。

　　3）乙方应服从甲方的统一指挥、调配、指导及管理，遵守甲方现场的各项管理制度，如质量、安全、进度文明施工制度及宿舍、伙房纪律。

　　4）合同期内，未经双方商妥并正式办理解除合同手续，乙方不得单方撤离施工队伍，否则，因此而导致施工现场生产停顿、延误工期等造成的一切经济损失均由乙方单方负责，同时，甲方有权单方面冻结乙方的承包工程款。

　　四、双方责任：

　　1、甲方责任：

　　1）提供乙方进场人员的生活住宿条件，负责申报临时户口。

　　2）负责工地现场的工程质量、安全生产、工程进度、配料用料及各项规章制度的指挥、监督与管理。

　　3）提供施工必要的机械设备，负责机械的一次性调试运转（以后由乙方负责），小型工具由乙方自备。

　　4）保证材料供应（商品砼运至现场50米内，但不提供塔吊运输），如确因种种原因供应不足时，甲方应及时安排其它工作，乙方应服从甲方的调配。

　　2、乙方责任：

　　1）严格按照施工图纸与设计变更通知施工，遵守执行国家现行《施工技术验收规范》。尊重和服从建设、临理单位及甲方管理人员的监督与指挥，确保工程质量达到优良等级以上。

　　2）严格本班组自身的安全生产教育。每个工人入场时，都必须认真学*、遵守执行经理部制订的《安全管理暂行规定》（附后）等制度，提高工人的安全生产意识，保证不违反安全操作规程，避免民生安全事故，并承担凡是违反安全操作规程和安全制度的大小安全事故的责任。

　　3）提倡文明施工，工完场清并遵守甲方现场的各项文明施工管理制度，搞好与建设、监理单位、甲方及其他班组间的关系。必须要求每一个工人遵守纪律，不打架，不滋惹是非，若违反，乙方要承担责任。

　　4）绝对服从甲方的工程进度安排。班组长必须在操作作业现场，未经经理同意不准离开工地。应保证足够的施工力量，否则，因此而造成的一切后果均由乙方承担。负责组织工人进退场，其费用由乙方负责。

　　5）严格按照甲方规定的配合比合下料，不造**为的浪费。收工前要把剩余的材料清理并尽量回收，做到工完场清，不准从楼层上往下倒建筑垃圾。

　　6）爱惜甲方的一切机械设备和工具，承担本组一切机械设备和工具的维护与保管。机械（搅拌机、砂浆机及振动器等）要固定专人负责操作，避免人为的机械操损伤。违章操作致使机械设备和工具损坏的，其维修费用及由此而引起的损失由乙方负责赔偿。严格履行材物领（借）用手续，工完退回。

　　7）负责浇捣砼的车路、架子（除钢筋外）的铺（搭）设。每次捣完砼时，必须即时把搅拌机、振动器、提升架、斗车及做车路的模板等机械工具清洗干净。

　　8）严格按照要求浇捣砼，砼表面无蜂窝、麻面，确保砼质量；保持场面干净清洁。

　　9）违章操作致使砼胀模超过允许偏差值，乙方应在拆模后立即负责凿X。避免影响下道工序的施工。

　　10）砼工种所需的工、护具及劳保防护用品由乙方自行负责。 1

　　1）乙方必须严格遵守、执行以上各项规定和要求，否则，甲方有权逐项予以罚款处理，所罚款项在结算款中一次扣除，情节严重者则予清除离场。

　　五、工程质量及验收标准：工程质量必须达到国家现行施工及验收规范以及建设、监理单位和甲方的要求。如果由于设计和管理指挥原因造成损失，所有经济全部由甲方负责；由于操作者盲目蛮干、图速度、不按规范规定操作所造成的返工，其返工费用由乙方负责，所造成的材料浪费及经济损失全部由乙方负责赔偿。

　　六、工期：根据项目经理部现场所安排的月、周施工计划的时间、期限，保证按期或提前完成所有本项目的施工任务。

　　七、付款方法：

　　1）为保持施工生产的稳定、连续性，甲方按乙方所完成的施工进度支付给100％的工款，基础工程完工且验收通过后，十天内结算并付清所有工款。若乙方中途因不能保证甲方的工期、质量、安全及违反国家有关法规而退场，甲方有权拒付工程承包余款，有权单方面解除合同。

　　2）结算程序：每月底结算当月1-____日（____日）的工作量，乙方根据主管工长签证的分项工程验收单、现场质检证质量等级、下道工序工长签字接收，经项目经理审核，报公司预算部结算核定，总经理签字同意后，财务部在下月____日左右予以支付。

　　八、其它：

　　1）由甲方违章指挥或强命工人违章操作造成的伤害，其经济损失由甲方负责，造成终身致残的，视程度予以赔偿，但最高幅度赔偿为一次性_________元封顶。

　　2）由于他人违章作业而造成的伤害，其经济损失由肇事者负责。甲方负责追查伤者费用暂由甲方支付。

　　3）凡操作者违反操作规程和工地有关规定所造成的伤害，其一切费用全部由乙方负责。

　　4）伤者费用在_________元以内，不管何种原因均由乙方自理。

　　九、本合同未尽事宜，双方另行协商解决。

　　十、甲方对以上各条款负有解释权。

　　十一、本合同一式四份，甲方执三份、乙方执一份，均具有同等效力，并自签订之日起生效，至合同期完付清所有承包款时失效。

　　甲方（盖章）：_________

　　乙方（盖章）：_________

　　甲方代表（签字）：_________

　　乙方代表（签字）：_________

　　签订地点：_________

　　签订地点：________年____月____日________年____月____日

　　单项施工合同 7

　　签订合同双方：

　　建设单位： ，以下简称甲方：

　　施工单位： ，以下简称乙方。

　　为明确甲乙双方在施工过程中的权利义务，促使双方相互创造条件，搞好配合工作，按时保质保量地完成国家的基本建设任务，经甲乙双方充分协商，特签定本合同，以便共同遵守。

　　第一条 总则

　　一、 工程名称：

　　二、 国家（或各部委、或省、自治区、市**、计委、建委等有关单位）对工程的批准投资计划、工程项目表，、申请建筑许可执照，计划任务书，初步设计、总概算等文件号。

　　三、 工程编号：

　　四、 工程地点：

　　五、 工程范围：本合同全部工程建筑安装面积共计 *方米（各单项工程建筑安装面积详见工程项目一览表）

　　六、 工程造价：本合同全部工程施工图预算造价为人民币 元（各单项工程造价详见工程项目一览表）

　　第二条 工程期限

　　本合同全部工程 年 月 日开工至 年 月 日竣工（各单项工程、中间交工工程开、竣工日期详见工程项目一览表）。

　　在组织施工过程中，如遇下列情况，得顺延工期，双方应及时进行协商，并通过书面形式确定顺延期限：

　　一、 因天灾或人力不能抗拒的原因被迫停工者。

　　二、 因甲方提出变更计划或变更施工图而不能继续施工者。

　　三、 因甲方不能按期供图、供料、供设备或所供材料，以及设备不合规格要求，被迫停工或不能顺利施工者。

　　第三条 施工准备

　　一、甲方在开工前应办妥征地拆迁：申请领取建筑执照。清除施工场地范围影响施工的原有管线、绿化等障碍物。解决施工用地（包括材料、构件的碓房和中转场地，搭建大型临时设施场地）。解决施工用水源、电源和运输道路的接通。应于 年 月 日向乙方提供工程设计图纸 份。组织设计、施工单位进行工程交底。

　　二、乙方在开工前应组织有关人员学*和熟悉图纸，参与设计交底。编好施工图预算。负责编制施工组织设计或施工方案。进行施工场地的*整，施工地区的用水、用电、道路以及搭建施工临时设施，安排施工总进度计划，储备材料，加工构件，做好一切施工准备。

　　第四条 物资供应

　　一、 本合同全部所需材料按下列（ ）项供应方式办理。

　　1、 特殊材料、统配部管材料及统配部管机电产品，均由甲方负责采购供应至乙方指定地点，其他材料均由乙方负责采购供应。

　　2、 统配部管材料由乙方负责办理申请、定货、调剂使用。

　　特殊材料及统配部管的机电产品由甲方负责采购供应至乙方指定地点，其他材料均由乙方负责采购供应。

　　3、 包工不包料工程，全部材料由甲方采购供应到现场或指定的加工地点：

　　4、

　　二、 成套设备和非标准设备，由家反负责办理申请、定货及加工、引进成套设备在交付前，甲方应负责商品检验。在施工现场加工的非标准设备，家反可委托有条件的乙方加工。

　　三、 工程所需材料如因供应部门的规格品种或材质不能满足工程所需要求，必须以其他规格品种代替或加工处理时，应事先取得原单位和甲乙双方的同意，在办理有关手续后实行，由于代用或加工而发生的量差、价差及加工费，由负责供应之一方负担。

　　四、 凡应附有合格证明的材料，在进入施工现场时必须验证，如无证明，须经试验合格方准使用，其试验费应由负责供应之一方负担。

　　五、 由甲方负责供应的材料和设备，如未按期供应或规格质量不符合要求，经双方努力仍无法解决，因此造成乙方的损失，由甲方负担。

　　第五条 工程款结算

　　一、 本合同全部工程造价的.结算方式，按下列第（ ）项办理：

　　1. 以施工图预算加增减变更预算进行结算。

　　2. 按施工图预算加系数包干确定包干造价，包干范围以外的费用，另按有关规定调整包干造价。

　　3. 按标准施工图单方造价包干，包干范围以外的费用另按有关规定调整包干造价。

　　4. 包工不包料，按工程预算定额或人工费包干办法结算。

　　二、本合同自签订生效之日起，甲方应在 日内按工程造价总数 元的百分之 一次拨给乙方备料及施工费。工程进行期间，甲方应审查乙方提供的完成工作量统计月（季）报表，并据此拨给工程进度款。工程未竣工验收前，可预留工程总造价的百分之 的尾款，待工程竣工验收后全部付清。（基本建设投资拨款该贷款后，贷款办法按主管部门的规定办理）。不按合同规定拨付工程款，按银行有关逾期付款办法或“工程价款结算办法”的有关规定办理。

　　第六条 施工与设计变更

　　一、 乙方在组织施工中必须坚持“百年大计，质量第一”的方针，要根据国家颁发的施工验收规范和质量检验标准，以及设计要求组织施工，要求工程达到合格标准。

　　二、 在组织施工中，要坚持按图施工，任何一方不得随意变更设计，如遇下列情况造成一反窝工、返工和材料、构件的积压倒运，劳动力、机械调迁等损失，应由甲方负担。

　　1、 施工中发现设计有错误或有严重不合理的地方，乙方应以书面形式通知甲方，由甲方在七天内与原设计单位商定提出修改或变更设计文件，经甲乙双方办理有关手续后方继续施工。

　　2、 施工中如遇设计变更后超出原设计标准或规模时，须经原批准单位审批同意，甲乙双方办理有关手续后方可施工。在设计变更尚未批准前，任何一方不得强行施工。

　　3、 在施工中如遇中途停建、缓建，甲乙双方对在建工程应商定做到安全部位。

　　三、 在施工中由于乙方本身原因造成的停工、返工，材料、构件的倒运，机械二次进场等损失，均由乙方自行负担。

　　四、 乙方要严格执行隐蔽工程验收制度，凡隐蔽工程完成后，必须经过验收作出记录方能进行下一工序的施工。一般隐蔽工程由乙方自行检查验收，并作好记录。重大或复杂隐蔽工程应由乙方书面同志甲方和设计单位共同进行验收，并办理隐蔽工程验收手续。如甲方与设计单位未届时参加，乙方可自行检查验收，并应作好记录，甲方应予承认。如甲方以后提出检查时，检查结果不符合要求者，其检查费用由乙方负责，符合要求者，其检查费用由甲方负责。

　　五、 在组织施工过程中，如遇特殊情况甲方对某个单项工程提出加快提前完成而采取特殊施工方法时，因此所增加的各项施工费用，应由甲方负责。在组织施工前，甲乙双方应办妥改变施工方法的手续。

　　第七条 竣工验收、结算与保修

　　一、乙方在单项工程竣工前 日，应将验收日期以书面形式通知甲方届时验收，如甲方不能按期参加验收，须提前同志乙方，并与乙方另行商定验收日期，但甲方必须承认乙方的竣工时间。甲方推迟验收，其间所发售的管理费和各项损失均由甲方负担，并偿付逾期违约金，违约金计算办法：

　　二、竣工工程经检验合格，从验收之日起 天内乙方向甲方移交完毕，如甲方不能按期接管，致使乙方验收工程发生损失，应由甲方负担。

　　三、本项工程中之单项工程如需单独移交甲方，以便由另一施工单位进行施工，在移交时甲乙应办理中间验收手续，作为竣工工程验收之依据。

　　四、在进行地竣工工程验收中，如发现不合格需返工或修理补做的部分，双反让在验收时应仪定修补措施和期限，甲乙双方在规定期限内完成，完成后经验收合格再行移交，因此而发生的各项费用由乙方承担。由于修理或返工造成逾期移交的，偿付逾期违约金。

　　五、工程已基本竣工，如遇某种材料或设备双方均无法解决，致使该项工程不能全部按期竣工，经双方研究同意，可作减项竣工，并对已完工程进行竣工验收和办理移交手续。

　　六、竣工工程验收以国家颁发的施工验收规范，质量检验标准及施工图为依据，在进行竣工施工验收时，乙方应向甲方提供以下条件：

　　1.增减工程变更的有关手续和其他洽谈记录。

　　2.隐蔽工程验收记录和中间交工验收记录。

　　3.提供竣工图的工程，如工程变更不大，施工单位应尽量在原施工图加以注明，提交甲方存档。工程变更较大的，由甲方自绘或委托设计单位绘制竣工图。

　　七、一反在单项工程竣工验收 天内，应将竣工工程结算件送达甲方进行审定，甲方接到竣工结算件后应在 天内审定完毕，如期未审定完或未提出异议，即视同同意结算，建设银行据以拨款。

　　八、工程竣工验收后，乙方对施工的土建工程质量保修一年，采暖工程保修第一个采暖工程保修第一个采暖期。在保修期间，确因施工责任造成的屋面漏水、漏气、堵塞等质量事故，应由乙方负责修理，并负担全部修理费用。

　　第八条 奖励、惩罚与仲裁

　　一、乙方在保证工程质量的前提下提出修改设计的合理化建议，经甲方和原设计单位同意方可施工，由此而节约的工程投资，百分之 归乙方，百分之 归设计单位。

　　二、由于乙方责任未按本合同规定的日期竣工，以竣工验收合格日期计算，每逾期一天，应按该工程的项算造价（包工不包料工程按预算人工费计算），由乙方偿付给甲方万分之 的违约金。如乙方采取措施提前竣工，每提前一天，由甲方付给乙方万分之 的奖励。奖金由甲方收益开支或从甲方节约的投资中支付。如甲方确无奖金来源，可不实行奖罚条款，乙方应从全局出发，不因此推迟交工。

　　三、甲乙双方不得借故拖欠各种应付款项，如逾期不付，则视同贷款，拖延方应增付应付而未付款项的利息。

　　四、施工合同由各级建设银行监督执行。施工中的经济纠纷，应本着实事求是的原则，协商解决，如双方协商不成时，根据一方当事人的请求，可以提交有管辖权的工商行政管理部门仲裁。

　　第九条 工程负责人和工伤事故

　　一、甲方派 同志为驻现场负责人，乙方派 同志为现场施工负责人，共同履行本合同的各项规定，对工程进度，工程质量进行监督，检查隐蔽工程，办理中间交工验收手续及其他事宜。

　　二、乙方有负责教育工人严格执行操作规程，安全施工，防火防盗。在施工中发生的伤亡事故和乙方管理不善造成的其他损失，均由乙方负责，乙方不得因此影响工程进度。

　　第十条 合同份数及有效期

　　一、本合同一式 份。其中正本两份，甲乙各执一份。副本一式 份，报送甲乙杀的主管部门、工商行政管理机关和建设银行各一份存留备案。

　　二、本合同自双方签定之日生效，在本合同全部竣工验收并结清尾款后失效。

　　第十一条 附则

　　一、本合同条款如对特别情况尚有未尽事宜，双方可根据具体情况结合有关规定仪定附则条款，作为本合同之附件，与本合同具有同等效力，但不得与本合同抵触。

　　二、本合同订立之前双方签订的工程协议书，在签订本合同后，可作为本合同附件，与本合同抵触之处，以本合同为准。

　　第十二条 合同附件（均略）

　　一、 工程项目一览表

　　二、 全部施工图纸

　　三、 施工图预算表

　　四、 甲方负责供应材料、设备一览表

　　五、 国家（或省、自治区、市**、计委、建委等有关单位）对工程的批准投资计划、计划任务书等 份文件。

　　第十三条 其他条款：

　　建设单位（甲方）： 施工单位（乙方）：

　　（盖章） （盖章）

　　法定代表人： 法定代表人：

　　授权代表（签字）： 授权代表（签字）：

　　年 月 日 年 月 日

　　单项施工合同 8

　　甲方：_______________

　　乙方：_______________

　　遵照*等合理、诚信原则，双方经友好协商，达成如下共识，共同遵守执行。

　　一、承包范围：从地基至楼顶上部所有木工粘模面积，所有木工工具自备。

　　二、承包价格：地基至三层、楼顶层：__________元/m2；四至十五层：__________元/m2。

　　三、付款方式：地室封顶五天内付工值70%，五层封顶付所干工程的80%，以此类推。主体封顶模板拆完凿修到位付95%—97%（视其工程质量情况定）。

　　四、安全事项：进入工地必须按照工地制定的一切安全措施和***法规执行，工地出现安全事故500元以下由乙方承担。

　　五、乙方必须组织好自己员工，提高工人素质，不能出现浪费材料、违规施工等，假如出现半途而废或工程进度缓慢，按所干成品活的60%结帐，不是成品部不予结算，公司所有罚款由乙方自负。

　　本合同一式二份，签字后生效。

　　甲方：_______________

　　乙方：_______________

　　_____年_____月_____日

　　单项施工合同 9

　　甲方：

　　乙方（施工责任方）：

　　甲方承建之xxxxxx，现委托乙方采取包工、料、机械、设备、安全生产及安全设施等大包干方式进行施工。为了明确工程内容及双方责任，特商定如下条款，共同遵守执行：

　　一、工程内容

　　按施工图纸设计方案各站点、区间交通设施或信号灯单项工程项目的工作内容，具体为： 站、 区间交通设施部分工程。

　　二、方式

　　甲方根据乙方负责施工之上述工程最终与业主、审计中心结算价对乙方进行结算，但乙方需向甲方缴纳该结算总价的10%为施工责任管理费，各类税、费均由乙方另行缴纳。

　　三、组织领导：

　　1） 乙方必须服从甲方的统一指挥、调配、指导及管理，遵守甲方现场的各项管理及规章制度，做到文明施工、安全施工。

　　2） 乙方必须确保进场人员的技术素质，所有工种均持证上岗。在施工责任期内，未经甲方许可，乙方不得随意更换施工队伍和人员，以保证该项目技术力量和施工队伍的稳定性。

　　3） 乙方必须指定专职管理人员，负责安排施工、生产、人员调配、技术安全、工程质量以及生活、计生等工作。

　　四、双方责任：

　　1、甲方责任：

　　1） 负责工地现场的工程质量、安全生产、工程进度、配料用料的指挥、监督与管理。

　　2） 负责安排乙方工作量及现场进度，审核完成工程量，申报预决算，申请拨付工程款。

　　3） 负责与业主、设计、监理等单位及部门进行工作联系并申报有关文件资料。

　　2、乙方责任：

　　1） 严格按照施工图纸与设计变更通知施工，严格执行国家现行《施工技术验收规范》。尊重和服从业主、监理单位及甲方管理人员的监督与指挥，对工程质量全面负责并确保达到优良等级以上。

　　2） 强化本施工队伍的安全生产教育，严格按操作规程施工，不乱搭乱拉电路管线，不私自安装电源插座，不强行、违章施工，严格杜绝火灾等其他安全事故的发生。否则由乙方承担由此产生之全部责任。

　　3） 工人进入施工现场必须穿反光背心，佩带安全帽，不穿拖鞋，做到文明、安全施工、工完场清。

　　4） 负责编制施工组织设计，由甲方负责以甲方名义上报各级部门审批。做到绝对服从甲方工程进度安排；班组长每天必须在作业现场，未经项目经理同意不得擅自离开工地。

　　5） 必须保证充足的施工人员及技术力量，人数稳定，工作效率高，否则因此而造成的延期交工、工程质量等问题均由乙方承担。

　　6） 具体施工作业中必须配备所需交通安全标志牌、安全围挡、指示牌和指示灯等交通安全设施，并且必须符合我市有关道路施工操作规程及相关法律规定，以确保安全、文明施工，否则由此造成之一切后果均由乙方自行负责，相关费用由乙方自承担。

　　7） 乙方及其施工人员必须严格遵守、执行甲方制定的各项规章制度及有关条例。如有违反且情节严重、严重影响甲方及公司声誉，甲方可责令乙方清场并另行安排其他施工队伍组织施工，剩余工程之进度款将不再支付。同时乙方应对由此给甲方造成之损失予以赔偿，由此产生之一切法律后果均由乙方自行负责。

　　8） 该工程完工并移交甲方前，乙方应保障甲方不承担任何因人身伤亡或财产损失所发生一切责任，保障甲方不承担任何属于乙方及其施工人员引起之诉讼、控告、索赔责任及可能发生之相关费用。

　　9） 乙方不得将依据本责任书取得，经甲方委托施工之施工任务再行转包，否则甲方有权立即收回本施工项目。

　　10） 工程完工后，向甲方及时上报该工程的施工总结。

　　五、工程质量及验收标准：

　　工程质量应符合国家现行施工验收规范以及业主、监理单位和甲方的要求。必须达到国家或专业质量检验评定的优良以上等级。因乙方盲目蛮干、只求速度不按操作规程施工，造成工程质量不符合设计要求、质量不合格，甲方可要求乙方停工或返工，返工费用由乙方承担，由此造成之材料浪费及经济全部由乙方负责赔偿，工期不予顺延。

　　六、工期：

　　乙方必须严格按照甲方现场所安排的月、周施工计划所要求的时间或期限，如期按时或提前完成所有本项目的.施工任务，若拖延工期，每延期一日，按结算总价的 ‰或 元向甲方支付罚金。

　　七、付款方法：

　　1） 甲方按乙方所完成之实际施工进度，每月或每一单项工程完工后，根据业主给甲方拨付或结算之工程款，到甲方帐户后三天内按95%扣除税金和管理费后支付给乙方。

　　2）质保金：质保金按工程总造价的5%逐月或每单项工程逐次扣除，待工程完工并通过竣工验收两年后，据实返还。因质量原因造成的返修，由乙方负责，返修费用由乙方承担。工程保修期间，乙方应在收到甲方书面通知10日内派人修理，否则甲方可委托其他单位或人员修理，其费用由甲方在乙方质保金内扣除，不足部分由乙方支付。

　　八、其它：

　　1）若乙方无正当理由单方终

　　止本责任书，除承担由此给甲方造成的经济损失外，还应向甲方支付工程总造价3%的违约金。

　　2）若乙方违反本责任书之上述有关约定，不按工期竣工、质量达到设计规范或要求、存在较大安全隐患或发生安全事故以及发生其他导致本责任收无法履行的行为，甲方有权单方解除本责任书并要求乙方清场，乙方对该行为给甲方造成的经济损失应当予以赔偿。

　　九、甲方对本责任书上述各条款具有解释权。

　　十、本责任书一式两份，甲、乙方执一份，具有同等法律效力。该责任书自双方签自盖章之日起生效，至乙方负责施工之上述施工项目办完工程验收交接并竣工结算后，除保修条款依然有效外，即告终止。

　　甲 方： 乙 方（施工责任方）：

　　代 表： 代 表：

　　经办人： 施 工 责 任 人：

　　签约日期： 年 月 日 签约日期： 年 月 日

　　单项施工合同 10

　　甲方：

　　乙方：

　　依照《中华人民共和国合同法》的有关规定，双方本着优势互补、*等互利的原则，经甲乙双方协商一致，特签订本合同，共同遵守执行。

　　第一条工程概况

　　1、工程名称：2、工程地点：第二条承包内容

　　甲方根据施工需要，依照业主招标文件中的工程量清单编号，将本工程施工范围内的桥梁通道、防护工程的全部工程施工内容承给乙方施工。乙方按照施工图所规定的内容，保质、保量、按期完成上述全部工程施工任务。

　　第三条合同价款

　　本合同总价款为：340000元(大写：叁拾肆万元)，甲方包括：税金、原材料试验费、测桩费、交工验收、竣工资料整理。乙方包括：人工、材料、机械、测量。

　　第四条承包方式

　　包总价款、包质量、包安全生产。

　　第五条工程款支付

　　机械和施工人员进场后一次性把工程的总价款支付给莎车县交通局，进场后首付元(包括材料费、钻桩费)，由莎车县交通局按照工程进度分批支付给乙方，完工后全部结清，无质保金。

　　第六条安全生产

　　乙方必须认真制定和贯彻有关安全施工的规章制度，严格遵守安全操作规程。

　　第七条双方的权利和义务

　　1、甲方指派为现场代表，负责履行本合同的责任和义务，并接受监理的监督。

　　2、协议签订后日内组织人员和设备进场。

　　3、全面负责组织本协议规程内容的实施，不得无故拒绝甲方派人的监督管理和技术指导。

　　第八条违约责任

　　合同签订后，不经双方协商同意，任何一方不得随意变更或解除本合同，任何一方不经对方同意解除本合同，违约方应赔偿另一方因此造成的经济损失。

　　第九条附则

　　1、本合同一式叁份，甲、乙各执一份，呈报交通局一份。

　　2、本合同自甲乙双方签字之日起生效，本单项工程完工、工程价款结清后，自动失效。

　　甲方代表(签字)：乙方代表(签字)：担保单位：莎车县交通局

　　担保方代表(签字)：

　　签订地点：签订日期：年月日

机电安装施工合同范本五份（扩展7）

——家庭装修施工合同范本五份

　　家庭装修施工合同 1

　　发包方(以下简称甲方)：_____________________

　　委托代理人(姓名)：______________单位：______________

　　住所地址：__________________________________________

　　联系电话：________________BP机号：______________

　　承包方(以下简称乙方)：____________________________

　　单位名称：__________________________________________

　　营业执照号：__________________________________________

　　注册地址：__________________________________________

　　法定代表人：______________联系电话：______________

　　委托代理人：______________联系电话：______________

　　本工程设计人：______________联系电话：______________

　　施工队负责人：______________联系电话：______________

　　第一条工程概况

　　1.1工程地点__________________________________________

　　1.2工程内容及做法(见附表一：装饰装修工程施工项目确认表，附表二：家庭居室装饰装修工程内容和做法一览表)

　　1.3工程承包方式，双方商定采取下列第______________种承包方式：

　　(1)乙方包工、包全部材料(见附表五：乙方提供装饰装修材料明细表)

　　(2)乙方包工、部分包料，甲方提供部分材料(见附表四：甲方提供装饰装修材料胆细表，附表五：乙方提供装饰装修材料明细表);

　　(3)乙方包工、甲方包全部材料(见附表四：甲方提供装饰装修材料明细表)。

　　1.4工程期限__________________________________________天;

　　开工日期________年________月________日;

　　竣工日期________年________月________日。

　　1.5合同价款：本合同工程造价为(人民币)________元金额大写：________________________________________(详见附表三：家庭居室装饰装修工程报价单)

　　第二条工程监理

　　若本工程实行工程监理，甲方与监理公司另行签订《工程监理合同》，并将监理工程师的姓名、单位、联系方式及监理工程师的职责等通知乙方。

　　第三条施工图纸

　　双方商定施工图纸采取下列第________种方式提供：

　　1、甲方自行设计并提供施工图纸，图纸一式三份，甲方、乙方、施工队各执一份(见附表六：家庭居室装饰装修工程设计图纸);

　　2、甲方委托乙方设计施工图纸，图纸一式三份，甲方、乙方、施工队各执一份(见附表六：家庭居室装饰装修工程设计图纸)，设计费________元由甲方支付(此费用不在工程价款内)。

　　第四条甲方工作

　　4.1开工前________天，为乙方人场施工创造条件，包括：搬清室内家具、陈设或将室内不易搬动的家具、陈设归堆、遮盖，以不影响施工为原则;

　　4.2提供施工期间的水源、电源;

　　4.3负责直辖市施工队与邻里之间的关系;

　　4.4不拆动室内承重结构，如需拆改原建筑的非承重结构或设备管线，负责到有关部门办理相应的审批手续;

　　4.5施工期间甲方仍需部分使用该居室的，负责做好施工现场的保卫及消防等项工作。

　　4.6参与工程质量和施工进度的监督，负责材料进场、工程竣工验收。

　　第五条乙方工作

　　5.1施工中严格执行安全施工操作规范、防火规定、施工规范及质量标准，按期保质完成工程;

　　5.2严格执行本市有关施工现场管理的规定，不得据民及污染环境;

　　5.3保护好原居室室内的家具和陈设，保证居室内上、下水管道的畅通;

　　5.4保证施工现场的整洁，工程完工后负责清扫施工现场。

　　第六条工程变更

　　工程项目或施工方式如需变更，双方应协商一致，签定书面变更协议，同时调整相关工程费用及工期(见附表七：装饰装修工程变更单)。

　　第七条材料供应

　　7.1按合同约定由甲方提供的.材料、设备(见附表四：甲方提供装饰装修材料明细表)，甲方应在材料到施工现场前通知乙方，双方共同验收并办理交接手续;

　　7.2按合同约定由乙方提供的材料、设备(见附表五：乙方提供装饰装修材料明细表)，乙方应在材料到施工现场前通知甲方，双方共同验收。

　　第八条工期延误

　　8.1对以下原因造成竣工日期延误，经甲方确认，工期相应顺延;

　　1、工程量变化或设计变更;

　　2、不可抗力;

　　3、甲方同意工期顺延的其他情况。

　　8.2因甲方未按合同约定完成其应负责的工作而影响工期的，工期顺延;因甲方提供的材料、设备质量不合格而影响工程质量的，返工费用由甲方承担，工期顺延。

　　8.3甲方未按期支付工程款，合同工期相应顺延。

　　8.4因乙方责任不能按期完工，工期不能顺延;因乙方原因造成质量存在问题的，返工费用由乙方承担，工期不顺延。

　　第九条质量标准

　　双方约定本工程施工质量按下列第_____项标准执行：

　　(1)《北京市家庭装饰工程质量验收规定》

　　(2)其它规定：_________________________。施工过程中双方对工程质量发生争议，申请由_____部门对工程质量予以认证，经认证工程质量不符合合同的标准，认证过程支出的相关费用由乙方负责，经认证工程质量符合合同约定的标准，认证过程支出的相关费用由甲方负责。

　　第十条工程验收和保修

　　10.1双方约定在施工过程中分下列几个阶段对工程质量进行验收：乙方应提前二天通知甲方参加验收，阶段验收合格后应填写工程验收单(见附表八：工程验收单);

　　10.2工程竣工后，乙方应通知甲方验收，甲方应自接到验收通知后两天内组织验收，填写工程验收单(见附表八：工程验收单)。在工程款结清后，办理移交手续(见附表九：工程结算单);

　　10.3本工程自验收通知后两天内组织验收，填写工程验收单(见附表八：工程验收单)。在工程款结清后，办理移交手续(见附表九：工程结算单);

　　10.4本工程自验收合格双方签字之日起保修期为一年。验收合格签字后，填写工程保修单(见附表十：工程保修单)。

　　第十一条工程款支付方式

　　11.1双方约定按下列第_____种方式支付工程款;

　　1、合同签定地为：本市_____家庭装饰装修市场，工程款分两次支付：第一次于开工前三日，甲方向乙方支付合同总金额的60%，即_____元;第二次于工程进度过半，将剩余工程款的40%，即_____元，由市场的有关管理部门负责代收。(注：此种工程款支付方式仅限于在市场内签定的合同使用，合同需经市场有关管理部门认证)。

　　2、合同生效后，甲方按下表中约定直接向乙方支付工程款：

　　支付次数

　　支付时间

　　支付金额(元)

　　第一次开工前三日

　　第二次工程进度过半

　　第三次双方验收合格

　　3、其它支付方式：_________________________

　　11.2工程进度过半指

　　11.3工程验收合格后，乙方应向甲方提出工程结算，并将有关资料送交甲方。甲方接到资料后_____日内如未有异议，即视为同意，双方应填写工程结算单(见附表九：工程结算单)并签字，甲方在签字时向乙方结清工程尾款。

　　11.4工程款全部结清后，乙方应向甲方开具正式统一发票。

　　第十二条违约责任

　　12.1合同双方当事人任一方因未履行合同的约定或违反国家法律、法规及有关政策规定，受到罚款或给对方造成经济损失均由责任方承担责任，并赔偿给对方造成的经济损失;

　　12.2未办理验收手续，甲方提前使用或擅自动用工程成品而造成损失的，由甲方负责;12.3因一方原因，造成合同无法继续履行时，该方应及时通知另一方，办理合同终止手续，并由责任方赔偿对方相应的经济损失;

　　12.4甲方未按期支付第二(三)次工程款的，每延误一天向对方支付违约金_____元;12.5由于乙方原因，工程质量达不到双方约定的质量标准，乙方负责修理，工期不予顺延;12.6由于乙方原因致使工期延误，每延误一天向对方支付违约金_____元。

　　第十三条合同争议的解决方式

　　双方发生争议协商解决不成时，按下列第_____种方式解决：

　　1、向_______________仲裁委员会申请仲裁;

　　2、向_______________人民法院起诉。

　　第十四条几项具体规定

　　14.1因工程施工而产生的垃圾，由乙方负责运出施工现场，并负责将垃圾运到指定的_____地点，甲方负责支付垃圾清运费用(人民币)_____元(此费用不在工程价款内);

　　14.2施工期间，甲方将外屋门钥匙__________把，交给乙方施工队负责人__________负责保管。工程竣工验收后，甲方负责提供新锁__________把，由乙方当场负责安装交付使用。

　　14.3施工期间，乙方每天的工作时间为：

　　上午_____点_____分至_____点_____分;

　　下午_____点_____分至_____点_____分。

　　第十五条附则

　　15.1本合同经甲、乙双方签字(盖章)后生效。

　　15.2本合同签定后工程不得转包。

　　15.3甲、乙双方直接签定合同的，本合同一式两份，甲、乙双方各执一份。

　　15.4凡在本市各家庭装饰装修市场内签定合同的，本合同一式三份，甲、乙双方及市场有关管理部门各执一份。

　　15.5合同履行完后自动终止。

　　15.6本合同实行当事人自愿鉴证原则，可将合同文本提交所在区(县)的工商行政管理分局进行合同鉴证，以保护合同双方当事人的合法权益。

　　甲方：乙方：年月日：

　　家庭装修施工合同 2

　　雇主：________________

　　承包商：________________

　　手机：________________

　　委托代理人：________________

　　公司电话：________________

　　根据《中华人民共和国合同法》及相关法律法规的规定，结合家庭居室装饰工程建设的特点，双方在*等、自愿、协商一致的基础上，就发包人家庭居室装饰工程（以下简称工程）的有关事宜，达成如下协议：

　　第一条项目概述

　　1.1项目现场：________________

　　1.2工程内容和做法：________________（详见施工图）。

　　1.3工程承包方式：双方同意采用以下方式。

　　（1）承包人应承包劳务和材料；（详见预算清单）

　　（2）承包人承包工程和部分材料，发包人提供部分材料；（详见预算清单）

　　1.4项目周期为________________

　　1.5合同价格：本项目合同价格为人民币________________元（大写），人民币________________元（小写）。（详见预算书）

　　第二条施工图纸

　　双方同意施工图纸应由以下________________方提供：

　　2.1发包人自行设计并提供施工图纸，图纸一式两份，发包人一份，承包人一份。

　　2.2发包人委托承包人设计施工图一式两份，发包人一份，承包人一份（注：图纸由发包人签字并支付）

　　设计费（大写）:________________

　　第三条雇主的义务

　　3.1开工前________________天，为承包商进入施工现场创造条件。清理室内物品，以免影响施工。

　　3.2施工期间提供水电供应，并负责相关费用。

　　3.3负责与物业公司协调相关手续及费用（装修押金、垃圾清理费）。负责协调与邻里的关系

　　3.4如需拆除、改变原建筑非承重结构或设备管线，负责与相关部门办理相应审批手续及相关费用。

　　3.5发包人在施工期间如仍需部分修建客厅，应负责施工现场的安全和消防。

　　3.6参与工程质量和施工进度的监督及竣工验收。负责根据施工进度，发挥自备材料的作用。

　　第四条承包商的义务

　　4.1施工中严格执行安全操作规程、防火规定、施工规范和质量标准，保质保量按期完成工程。

　　4.2严格执行施工现场管理规定，不得影响居民日常生活和污染环境。

　　4.3保证客厅给排水管道畅通。

　　4.4保证施工现场的整洁，工程完工后负责施工现场的清洁。

　　第五条工程变更

　　如需变更项目和施工方法，双方应协商一致，签订书面变更协议，调整相关工程费用和工期，并签署确认变更联系单。

　　第六条材料的提供

　　6.1发包人提供的材料和设备，发包人应在材料运至施工现场前通知承包人，双方共同接受并办理交接手续。

　　6.2对于承包商提供的主要材料（电线、水管、板材和油漆），承包商应在材料运至施工现场并接受业主检查后通知业主。

　　第七条工期延误

　　7.1如因下列原因造成竣工日期延误，经发包人确认后，工期相应顺延。

　　（1）工程量变化和设计变更。

　　（2）不可抗力的自然原因（如气候等）。

　　（3）发包人同意顺延工期的其他情况。

　　7.2因发包人未按约定完成其负责的工作而影响工期的，工期顺延；发包人提供的不合格材料和设备影响工程质量的，返工费用由发包人承担，工期顺延。

　　7.3如果发包人未能按期支付工程款，工期相应顺延。

　　7.4因承包人未能按期开工或无故中途停工而影响工期的，工期不予顺延；因承包人原因造成工程质量问题的，返工费用由承包人承担，工期不予顺延。

　　第八条质量标准

　　双方同意本工程的施工质量标准：根据当地装修标准DB33/1022 —20xx执行。

　　第九条工程验收和保修

　　9.1工程竣工后，承包人应通知发包人验收，发包人应在收到验收通知后两天内参加验收。验收合格后，填写工程竣工表。办理交接手续，填写工程保修单。

　　9.2如果竣工验收未完成，发包人将自行验收合格。

　　9.3本工程保修期为自双方签字之日起5年，其他相关工程保修期为2年。（自备材料，自备成品除外）

　　第十条工程付款的支付方式

　　10.1合同生效后，双方同意发包人以下列方式直接向承包人支付工程款：

　　第一次：YY/MM/DD/YY（合同签订之日），付款金额（合同总价的35%）：________________。

　　第二次：（木工进场时），付款金额（合同总价的35%）：________________。

　　第三次：（油漆工进场时），付款金额（合同总价的25%）：________________。

　　第四次：安装工程开始时，支付金额（合同总价的5%）：________________。

　　10.2安装前，承包人应向发包人提供工程决算。发包人在收到决算后天内无异议的，视为同意，发包人向承包人结清工程的工程款，有利于安装工程。

　　第十一条违约责任

　　11.1任何一方不履行合同约定或违反国家法律、法规及相关政策规定，责任方应承担责任，并赔偿给对方造成的经济损失。

　　11.2因发包人提前使用或未办理验收手续擅自使用已完工程造成的损失，由发包人负责。

　　11.3如因一方原因导致合同无法继续履行，另一方应及时通知另一方，办理合同终止手续，责任方应赔偿另一方相应的经济损失。

　　11.4如果发包人未能按期支付第二（三）项工程款，承包人有权每延期3天采取停工措施。

　　11.5如因承包人原因造成工期延误，每延误一天，发包人应支付违约金人民币元。

　　第十条合同争议的解决方式

　　解决因履行本合同而产生的争议：________________

　　12.1双方协商解决。

　　12.2相关部门的调解。

　　12.3协商或调解不成的，按下列第________________种方式解决。

　　（1）提交仲裁委员会仲裁。

　　（2）依法向人民法院提起诉讼。

　　第十一条的若干具体规定

　　13.1承包商应负责将工程施工产生的垃圾运出施工现场，并运送至社区内的指定地点。

　　（如果小区内没有指定地点，垃圾必须运到小区外，属于二次清运，二次清运费用由发包人承担）

　　13.2施工期间，发包人将外屋钥匙交给承包人保管。工程竣工验收后，发包人应负责提供对外服务承包商应在现场安装并交付新的门锁。

　　13.3在施工期间，承包商的每日工作时间为________________。

　　第十二条其他约定事项：________________。

　　第十三条补充规定

　　15.1本合同经双方签字（盖章）后生效，合同履行完毕后终止。

　　15.2本工程的施工图预算视为本合同的附件，经发包人批准签字后生效，具有同等法律效力。

　　15.3本合同签订后，本工程不得分包。

　　15.4本合同签订于________________。

　　雇主（签字）：________________

　　承包商（盖章）：________________

　　法定代表人：________________

　　委托代理人：________________

　　________________年________________月________________日

　　________________年________________月________________日

　　家庭装修施工合同 3

　　发包人（甲方）：________

　　住所：________

　　身份证号：________

　　电话：________

　　承包人（乙方）：________

　　住所：________

　　施工队负责人：________

　　电话：________

　　依照有关法律、法规的规定，结合家庭居室装饰装修工程施工的特点，双方在*等、自愿、协商一致的基础上，就发包人的家庭居室装饰装修工程（以下简称工程）的有关事宜，达成如下协议：

　　第一部分工程概况

　　第1条工程地点：_________

　　第2条工程内容及做法

　　（1）餐厅背景、酒柜、吊顶制作；

　　（2）客厅电视背景、装饰柜、吊顶制作；

　　（3）过道吊顶、过道背景制作；

　　（4）储藏柜、侧卧衣柜、主卧衣柜、书房书柜、书房写字台、侧卫台盆柜制作；

　　（5）主卧观景台制作；

　　（6）套内所有窗套、门套的制作；

　　（7）卫生间、厨房、南北阳台瓷砖的沾帖；

　　（8）室内门、门锁等的安装；

　　（9）室内水、电、灯等强弱电的布控、安装；

　　（10）室内龙骨、地板的铺设与安装；

　　（11）室内墙面、家具、窗门套涂料、油漆粉刷（含墙面底漆）；

　　（12）其他相关业务。（详细尺寸参照设计图纸联系实际而定）

　　第3条工程承包方式：双方商定采取以下承包方式：

　　（1）承包人包工、部分包料（水泥、黄沙等部分辅料），发包人提供部分材料（木料、家电、电线、水管、扣板等）；

　　（2）在承包人提供的有关工程文件（家庭居室装饰装修工程内容和做法一览表、家庭居室装饰装修工程施工项目确认表和施工图纸）中，应对由发包人提供的材料的规格、型号、数量等要素给予明确的规定。

　　（3）承包人要求发包人提供的材料数量应符合实际施工的要求，与工程实际使用量的误差应在+-5％以内。因超出此误差范围而导致发包人多次购买、材料浪费、延误工期、影响质量等责任由承包人承担相关费用。

　　（4）由承包人提供的材料必须符合国家标准，有质量检验合格证明和有中文标识的产品名称、规格、型号、生产厂厂名、厂址等。禁止使用国家明令淘汰的建筑装饰装修材料和设备。如因承包人提供了不合格材料而引起的工程质量问题，由承包人承担责任，且不受工程质量保修期限的限制。

　　第4条工程期限_______天；开工日期_______年_______月_______日；竣工日期_______年_______月_______日。

　　第5条合同价款：本合同工程总人工费为（大写）：__________________元，优惠额度；最终实际人工费总额：________元，大写：________元人民币整（发生变更也不予修正）。

　　第二部分工程监理

　　第6条若本工程实行工程监理，发包人与监理公司另行签订《工程监理合同》，并将监理工程师的姓名、单位、联系方式及监理工程师的职责等通知承包人。

　　第三部分施工图纸

　　第7条发包人不委托承包人设计施工图纸，图纸由甲方自行提供，一式二份，发包人、承包人各一份。

　　第四部分发包人义务

　　第8条开工前_______天，为承包人入场施工创造条件。包括：搬清室内家具、陈设或将室内不易搬动的家具、陈设归堆、遮盖，以不影响施工为原则；

　　第9条提供施工期间的水源、电源；

　　第10条负责协调施工队与邻里之间的关系；

　　第11条不拆动室内承重结构，如需拆改原建筑的非承重结构或设备管线，负责到有关部门办理相应的审批手续；

　　第12条施工期间发包人仍需部分使用该居室的，负责做好施工现场的保卫及消防等项工作；

　　第13条参与工程质量和施工进度的监督，负责材料进畅⒖⒐ぱ槭铡

　　第五部分承包人义务。

　　第14条施工中严格执行安全施工操作规范、防火规定、施工规范及质量标准，按期保质完成工程；

　　第15条严格执行有关施工现场管理的规定；

　　第16条保护好发包人提供的左右材料、家电的安全，并保证原居室室内上、下水管道的畅通；

　　第17条保证施工现场的整洁，工程完工后负责清扫施工现畅

　　第六部分工程变更。

　　第18条工程项目及施工方式如需变更，双方应协商一致，签定书面变更协议，同时调整相关工程费用及工期（费用不再另行增加）。

　　第七部分材料的提供。

　　第19条由发包人提供的材料、设备（发包人提供装饰装修材料明细表），发包人应在材料运到施工现场前通知承包人，双方共同验收并办理交接手续；

　　第20条由承包人提供的材料、设备（承包人提供装饰装修材料明细表），承包人应在材料运到施工现场前通知发包人，并接受发包人检验。

　　第八部分工期延误。

　　第21条对以下原因造成竣工日期延误，经发包人确认，工期相应顺延：（１）工程量变化和设计变更；（２）不可抗力；（３）发包人同意工期顺延的其他情况。

　　第22条因发包人未按约定完成其应负责的工作而影响工期的，工期顺延。

　　第23条发包人未按期支付工程款，合同工期相应顺延。

　　第24条因承包人责任不能按期开工或中途停工而影响工期的，工期不顺延；因承包人原因造成工程质量存在问题的，返工费用由承包人承担，工期不顺延。

　　第九部分质量标准。

　　第25条双方约定本工程施工质量标准为现行______________________。

　　第26条施工过程中双方对工程质量发生争议，由发包人指定、拥有质量认证资质的有关部门对工程质量予以认证，经认证工程质量不符合合同约定的标准，认证过程支出的相关费用由承包人承担；经认证工程质量符合合同约定的标准，认证过程支出的相关费用由发包人承担。

　　第十部分工程验收和保修

　　第27条双方约定在施工过程中分下列几个阶段对工程质量进行验收：（１）__________________________________________；（２）__________________________________________；（３）__________________________________________；（4）___________________________________ ______。承包人应提前两天通知发包人进行验收，阶段验收合格后应填写工程验收单。

　　第28条工程竣工后，承包人应通知发包人验收，发包人应自接到验收通知后两天内组织验收，填写工程验收单。在工程款结清后，办理移交手续。

　　第29条工程竣工后，承包人负责采购装饰装修材料及设备的，应向发包人提交说明书、保修单和环保说明书。

　　第30条在正常使用条件下，本工程保修期为36个月，保修期自住宅室内装饰装修工程竣工验收合格之日起计算。验收合格签字后，填写工程保修单。有防水要求的厨房、卫生间和外墙面的`防渗漏工程，保修期为60个月。

　　第31条在正常使用条件下，工程应在一定时期内保证合格的质量标准，不应出现严重、大面积和多处质量问题。如在保修期内出现超过2次（处）严重质量问题的，承包人除提供保修之外，另须根据实际情况赔偿发包人由于此质量问题造成的相关损失，并向发包人支付工程质量违约赔偿，金额为发生严重质量问题的工程的造价150%。严重工程质量问题是指在正常使用调价下：防水工程出现2处以上渗漏；煤气、给排水改动工程出现断裂、漏水、漏气（材料质量问题除外）；墙面、吊顶等涂料工程出现10cm2以上的涂料表层脱落；吊顶、五金件、灯具等吊装、安装工程出现断裂、脱落（材料质量问题除外）；墙砖超过2处（块）以上松动、脱落；地砖、地板工程出现2处（块）以上显著隆起、凹陷、移位，或松动、脱落（材料质量问题除外）；木工工程出现开裂、脱胶（榫）、松动、变形（材料质量问题除外）。

　　第十一部分工程款支付方式

　　第32条双方约定按以下方式支付工程款：（１）合同生效后，发包人按如下的约定直接向承包人支付工程款：第一次工人进场后第1周内________,第二次工人进场后第4周内________,第三次工程竣工交付使用当日________第四次交付使用后第6个月内________，条件：无质量问题工程进度定义：基础工程基本完成，木、瓦工基本到位，并正常开展工作；水电铺设完备、吊顶基本完成、门套、橱柜基本过半；工程全部完工，并交付使用。（２）其他支付方式：经由发包人与承包人协商，可通过债权、债务转让抵扣。

　　第33条工程验收合格后，承包人应向发包人提出工程结算，并将有关资料送交发包人。发包人接到资料后15日内如未有异议，即视为同意，双方应填写工程结算单并签

　　第34条工程款全部结清后，承包人应向发包人开具正式统一发票。

　　第十二部分违约责任

　　第35条合同双方当事人中的任何一方因未履行合同约定或违反国家法律、法规及有关政策规定，受到罚款或给对方造成损失的均由责任方承担责任，并赔偿给对方造成的经济损失。

　　第36条未办理验收手续，发包人提前使用或擅自动用工程成品而造成损失的，由发包人负责。

　　第37条未办理验收手续、承包人提前使用工程材料的，发包人有权要求暂停工程、补办验收手续。由此造成的工期延误、工程返工等责任，由承包人承担。

　　第38条因一方原因，造成合同无法继续履行时，终止方应提前5天通知另一方，办理合同终止手续，并由责任方赔偿对方相应的经济损失。

　　第39条由于承包人原因，工程质量达不到双方约定的质量标准，承包人负责修理，工期不予顺延。

　　第40条由于承包人原因致使工期延误，每延误一天向发包人支付违约金________元或工程价款的________％（两数取高）。

　　第十三部分合同争议的解决方式

　　第41条本合同在履行过程中发生的争议，由当事人双方协商解决；也可由有关部门调解；协商或调解不成的，依法向人民法院提起诉讼。

　　第十四部分几项具体规定。

　　第42条因工程施工而产生的垃圾，由承包人负责运出施工现场，并负责将垃圾运到指定的地点，发包人负责支付垃圾清运费用（大写）______________元（此费用包括/不包括在工程价款内）。

　　第43条施工期间，发包人将外屋钥匙_______把，交给承包人保管。工程竣工验收后，发包人负责提供新锁_______把，由承包人当场负责安装交付使用。

　　第44条施工期间，承包人应严格管理施工现场，妥善保护原有的住宅结构与设备。未经施工文件和本合同确认，不得对原有的建筑结构或设备进行拆除、改动，由此造成的一切后果，由承包人负责，并不受工程保修期的限制。

　　第45条施工期间，承包人应尽量确保工程不对邻里、社区和公众利益产生影响。承包人应对工程噪音、污水、废料、异味、光污染、高空坠落物等有害因素有足够的预计和有效的管理。由于承包人管理不善，违规操作而造成的一切后果，由承包人负责。

　　第46条施工期间，承包人每天的工作时间为：上午_______点_______分至_______点_______分；下午_______点_______分至_______点_______分。承包人应按时开工、停工，并不在施工现场从事与工程无关的活动。未经发包人许可，承包人不得在施工现场留宿。

　　第十五部分其他约定事项：

　　第47条承包人不从发包人利益出发，恶意浪费、偷窃、偷换发包人提供的相关材料等行为发生时，一经发现，发包人有权要求承包人按照实际损失量的________%给予赔偿。结算工程量即实际耗材数量应该在上海市规定的定额数的正负5%以内，超出部分同样适用本条款。

　　第十六部分附则

　　第48条本合同经双方签字（盖章）后生效，以最后一位签字为准，合同履行完毕后终止。

　　第49条本合同签订后工程不得转包。

　　第51条本合同一式2份，双方各执1份。

　　第51条合同附件为本合同的组成部分，与本合同具有同等法律效力。

　　甲方：________

　　乙方：________

　　________年________月________日

　　家庭装修施工合同 4

　　甲方(房主)：

　　乙方(施工方)：

　　按照《中华人民共和国经济合同法》和《河南省建筑市场管理条例》的规定，结合家庭装饰工程交易规则及本工程具体情况，双方达成如下协议：

　　一、合同主要内容：

　　1、甲方将自己位于区(县)小区(街道)楼门号室厅住宅的室内装饰工程以形式交给乙方承做。

　　2、工程总造价(大写)：，其中设计费(大写)：

　　3、工程款付款方式列下表：工程款分四次付清付款时间付款百分比金额第一次签合同之日500元第二次开工日前三天60%第三次工程日期过半35%第四次验收合格三日内5%

　　4、工程保修期：一年

　　5、甲方代表：

　　6、乙方代表：

　　7、工程内容详见施工图纸及报价单，并以报价单为准(附表一)。

　　8、甲方提供主要材料及设备情况详见材料设备表(附表二)。

　　9、工艺做法详见工艺质量说明(附表三)。

　　10、本合同签订生效后，甲、乙双方应严格履行合同所规定的各项条款，不得擅自变更或解除合同、否则违约方将付给对方工程预算总造价10%的违约金，并承担因此造成的其它经济损失。

　　二、奖励和违约责任

　　(1)由于甲方原因导致延期开工或中途停工，甲方应补偿乙方停工、误工所造成的损失，每停工或误工一天，甲方支付乙方工程总价款的1‰;甲方不按合同的约定拨付款，每拖延一天，按工程总价款的1‰支付滞纳金。

　　(2)由于乙方原因，逾期竣工，每逾期一天，乙方支付甲方付款额1‰的.违约金。甲方要求提前竣工，除支付赶工费用外，每提前一天，甲方支付乙方工程总价款的1‰，作为奖励。

　　(3)甲方未办理任何手续，擅自同意拆改原有建筑物结构或设备管线，由此发生损失或事故(包括罚款)，由乙方负责并承担损失。

　　(4)未经甲方同意，乙方擅自拆改原建筑物结构或设备管线，由此发生的损失或事故(包括罚款)，由乙方负责并承担损失。

　　(5)未办理验收手续，甲方提前使用或擅自动用，造成损失由甲方负责。

　　(6)因一方原因，合同无法继续履行时，应通知对方，办理合同终止协议，并由责任方赔偿对方由此造成的经济损失。

　　三、争议或纠纷处理

　　(1)本合同在履行期间，双方发生争议时，在不影响工程进度的前提下，双方可采取协商解决或有关部门进行调解。

　　(2)当事人不愿通过协商、调解解决或者协商、调解不成时，可向人民法院起诉。

　　四、其它约定

　　五、附则

　　(1)本合同正、副本各贰份，甲方、乙方各执一份。

　　(2)本合同履行完成后自动终止。签字(章)生效。

　　六、附件

　　(1)施工图纸(含家俱图纸)或作法说明

　　(2)工程预算书(附表一)

　　(3)甲方提供材料、设备清单(附表二)

　　(4)工艺及质量说明(附表三，应注明材料的型号、规格、等级、品牌或质量标准)

　　(5)设计变更单(附表四)

　　(6)工程验收单(附表五)

　　(7)工程结算单(附表六)

　　(8)工程保修单(附表七)

　　(9)其他甲方：

　　代表人：

　　家庭地址：

　　邮政编码：

　　签章：

　　电话：

　　乙方：

　　法人代表：

　　代理人：

　　单位地址：

　　签章：

　　邮政编码：

　　xx年xx月xx日

　　xx年xx月xx日

　　家庭装修施工合同 5

　　委托方（甲方）：__________________

　　承接方（乙方）：__________________

　　工程项目：甲、乙双方经友好洽谈和协商，甲方决定委托乙方进行居室装修、装潢。为保证工程顺利进行，根据国家有关规定，待签订本合同（包括本合同附件和所有补充合同），以便共同遵守。

　　第一条：工程概况

　　1、工程地址：________________________。

　　2、工程项目：房屋装修。

　　施工面积：___________*方米。

　　3、开工日期：___年___月___日。

　　4、竣工日期：___年___月___日。

　　第二条：工程价款

　　工程总价款（___________元整），小写（￥___________元）

　　第三条：质量要求

　　1、工程使用主要材料的品种、规格、名称，经双方认可。

　　2、施工中，甲方如有特殊施工项目或特殊质量要求，双方应确认，增加的费用，应另签订补充合同。

　　3、凡由甲方自行采购的材料、设备、产品质量由甲方自负；施工质量由乙方负担。

　　第四条：材料供应

　　1、乙方须严格按照国家有关价格条例规定，对本合同中所用材料一律实行明码标价、保质保量，非经甲方同意，不得挪作他用。乙方如挪作他用，应按挪用材料的双倍价款补偿给甲方。

　　2、乙方提供的材料、设备如不符合质量要求，或规格有差异，应禁止使用。如已使用，对工程造成的损失均由乙方负责。

　　3、乙方负责采购供应的材料、设备，应该是符合设计要求的合格产品，并应按时供应到现场，如延期到达，施工顺延，并按延误工期处罚。材料经甲方验收后，由乙方负责保管。由于保管不当而造成损失，由乙方负责赔偿。

　　第五条：付款方式

　　1、合同一经签订，甲方即应付合同价款的_______%作为预付款；当工期进度过半甲方即第二次付合同价款的20%，剩余_______%尾款待甲方对工程竣工验收后结算。

　　第六条：工程工期

　　1、如果因乙方原因而延迟完工，每日按工费的_______%作为违约金罚款支付给甲方，直至工费扣完为止。如果因甲方原因而延迟完工，每延迟_______日，以装潢工程价款中人工费的_______%作为误工费支付给乙方。

　　2、由甲方自行挑选的材料、设备，因质量不合格而影响工程质量和工期，其返工费由甲方承担。由于乙方施工原因造成质量事故，其返工费由乙方承担，工期不变。

　　3、在施工中，因工程质量为题，双方意见不一而造成停工，均不按误工或延迟工期论处，双方主动尽快解决纠纷，以继续施工。

　　4、施工中如果因甲方原因要求重新返工的，或因甲方更改施工内容而延迟工期的，均需签证，甲方需承担全部施工费用，如因乙方的.原因造成返工，由乙方承担责任，工期不变。

　　5、施工中甲方未经乙方同意，私自通知施工人员擅自更改施工内容所引起的质量问题和延误工期，甲方自负责任。

　　第七条：工程验收

　　1、工程质量验收，除隐蔽工程而分段验收外，待工程全部结束后，乙方组织甲方进行竣工验收，双方办理工程结算和移交手续。

　　2、乙方通知甲方进行工序验收及竣工验收后，甲方应在三天内前来验收，逾期视为甲方自动放弃权利并视为验收合格，如有问题，甲方自负责任。甲方自行搬进入住，视为验收合格。

　　3、甲方如不能在乙方指定时限内前来验收，应及时通知乙方，另定日期，但甲方应承认工序或工程的竣工日期，并承担乙方的看管费和相关费用。

　　第八条：其他事项

　　1、甲方必须提供经物业管理部门认可的房屋*面图及水、电、气线路图，或由甲方提供房屋*面图及水、电、气线路图，并向乙方进行现场交底。

　　2、乙方指派（姓名）为乙方工地代表，负责合同履行，并按合同要求组织施工，保质保量地按期完成施工任务。负责施工现场的按期，严防火灾、佩证上岗，文明施工，并防止上岗造成的管道堵塞、渗漏水、停电、物品损坏等事故发生而影响他人。万一发生，必须尽快负责修复或赔偿。如因施工原因发生安全事故导致施工人员伤害的，由乙方自行负责。严格履行合同，实行信誉工期，如果因延迟完工，如脱料、窝工或借故诱使甲方垫资，举查后均按违约处。在装潢施工范围内承担保修责任，保修期自工程竣工甲方验收合格之日算起，为36个月。

　　第九条：违约责任

　　合同生效后，在合同履行期间，擅自解除合同方应按合同总金额5%作为违约金付给对方。因擅自解除合同，使对方造成的实际损失超违约金的，应进行补偿。

　　第十条：争议解决

　　1、本合同履行期间，双方如发生争议，在不影响工期进度的前提下，双方应协商解决，或凭合同和预付款收据向室内装饰行业协会家庭装潢专业委员会投诉，请求解决。

　　第十一条：合同的变更和终止

　　1、合同经双方签字生效后，双方必须严格遵守。任何一方需变更合同的内容，应经双方协商一致后重新签订补充协议。如需终止合同，提出终止

　　2、施工工程中任何一方提出终止合同，须向另一方以书面形式提出，经双方同意办理清算手续，订立终止合同协议后，可视为本合同解除。

　　第十二条：合同生效

　　1、本合同和合同附件向双方盖章，签字后生效。

　　2、补充合同与本合同具有同等的法律效力。

　　3、本合同（包括合同附件、补充合同）一式________份，甲乙双方各执________份

　　甲方（业主）：___________________

　　乙方：____________________________

　　签订日期：___________年___月___日

机电安装施工合同范本五份（扩展8）

——钢结构劳务施工合同范本五份

　　钢结构劳务施工合同 1

　　发包方： (以下简称甲方)

　　承包方： (以下简称乙方)

　　兹有 钢结构工程 钢结构安装劳务委托乙方承包施工，根据《中华人民共和国经济合同法》、《中华人民共和国建筑法》、《建筑安装工程承包合同条例》及其他有关法律、行政法规，结合本工程具体情况，遵循*等、自愿、公*和诚实信用的原则，双方就劳务分包事项协商一致，为明确双方权利和义务订立本合同。

　　一、工程名称：

　　二、工程地点：

　　三、承包方式：劳务清包(含人工、辅材、机械、吊装、找补漆等)不含油漆、涂料、电费

　　四、包工内容：

　　劳务清包钢结构安装必须符合图纸设计和规范要求，工期必须按建设方合同要求及甲方要求及时完成。

　　五、工程款结算办法：

　　采用 第 2 种结算方式。

　　1、钢结构安装 / 元一吨、屋面板安装 / 元一*米。

　　2、钢结构安装 元/*方;建筑面积 约 *方米(据实结算)。

　　工程款合计：(大写) (小写)￥ 元;签证变更另计。

　　六、工期要求：

　　本工程定于 年 月 日开工， 年 月 日竣工。合同工期总日历天数为 天。

　　七、付款方式：

　　合同签订后工人到工地5日内付工程款 10%;钢架完付到50%;屋面、围护部分完付到80%;工程验收合格付到97%;剩余3%为质保金，一年后结清。

　　八、施工进度：

　　1、乙方认真接受甲方安排的施工计划进度，必须在规定的期限内完成所布臵的任务，只能提前，不得延期，否则重罚，直至开除。

　　2、乙方在规定的时间内完成甲方布臵的施工任务，属于甲方供料不及时，甲方承担责任。

　　九、施工质量要求：

　　1、乙方严格按施工图、技术交底及规范要求施工。

　　2、乙方必须接受甲方和监理部门的监督管理。

　　3、乙方要记好施工自检记录，每2天将记录清单上交甲方存档。

　　4、每步工序经甲方验收合格后方可进行下道工序施工，不合格的坚决返工，所造成供料损失由乙方承担。

　　5、甲方(和公司)的检查记录作为奖罚的依据。

　　十、安全方面：

　　1、乙方人员进入甲方施工现场前，接受甲方的安全培训后方可上岗，必须遵守国家及甲方的各项安全操作规章制度，严格按操作规程作业，每天上班前要有口头教育，每七天上交甲方一份安全记录清单。

　　2、安全目标：安全无事故。

　　3、在施工中发生的工伤事故，由乙方自己自行负责，所有费用和后果由乙方自己承担。

　　4、对违章作业者，给与警告处分;不戴安全帽、安全带作业的，停工处理并罚款50元每人/每次，屡教不改者禁止进入工地并按公司有关规定给予处罚。

　　5、遵守国家法律法规和甲方公司安全制度，在施工工地擅自违法、违纪引起民事、刑事案件和纠纷，责任乙方自负。

　　6、乙方必须给其工人办理意外伤害保险。否则将给与经济处罚(按2元/*方米)

　　7、乙方人员在本工程中必须服从甲方管理人员的管理、安排、调度等;必须遵循甲方公司的相关的管理制度(包括质量、技术、生活、工作等各方面)、施工规定、等等。

　　8、工地现场达到市级安全文明施工现场标准。

　　十一、材料管理：

　　乙方视同甲方为一家，珍惜甲方的材料，爱护机械设备;现场材料归类堆放整齐，已完工序要清扫归堆，对三次警告仍不听者，甲方派人清理，乙方按1.5倍的工资支付甲方。

　　十二、文明施工管理：

　　1、乙方所有人员必须服从甲方管理，文明施工，时时维护甲方公司形象;听从甲方施工人员指挥，特别在作业时间及配合上必须服从指挥，发现屡不听从指挥者，甲方有权更换乙方或要求乙方更换班组及个人，乙方承担由此造成的一切经济损失。

　　2、乙方必须服从甲方的规章制度，应负责所有员工不能偷盗甲方的财物或其他人的财物，不准打架斗殴，若出现此情况，乙方应承担甲方对肇事者(班组)的罚款或按财物实际价值的十倍进行罚款，情节严重者送**机关处理。对于打架斗殴者(班组)，不论谁是谁非最低均罚款500元/次。

　　3、乙方所有人员必须服从甲方合理性的后勤工作安排，不能私**电饭锅、热得快、电水壶、电炉等危险性电器设施，违者按100元/次进行处罚，工地现场不能随意大小便，乱倒饭菜，垃圾到指定地点堆放，确保工地、宿舍卫生整洁。

　　十三、其它事宜：

　　1、零工130元/个，

　　2、签证变更根据现行市场行情定价。

　　3、未尽事宜协商解决。

　　4、本合同在履行过程中发生的争议时，有双方当事人协商解决，协商不成的，按下列第_(2)_种方式解决：

　　(1)提交______东营市_____仲裁委员会仲裁;

　　(2)依法向甲方所在地人民法院起诉。

　　十四、本协议一式两份，甲乙双方各执一份，双方签字后生效。

　　甲方(章)： 乙方(章)：

　　代表人： 代表人：

　　银行账号： 银行账号：

　　联系电话： 联系电话：

　　年 月 日：

　　钢结构劳务施工合同 2

　　甲方：

　　乙方：

　　依照《中华人民共和国合同法》、***《建筑安装工程总分包实施办法》和地市人民**的有关规定，经双方协商一致，签订本合同，并严肃履行。

　　第一条工程项目

　　一、工程名称：

　　二、工程地点：

　　三、分包工程范围及工程量

　　工程主体工程验收前，施工图纸范围内的所有工程(包含设计变更)。

　　具体工作内容包括但不限于以下内容：

　　1、原材料的卸车及整齐堆放;

　　2、施工机具的安装;

　　3、施工现场劳务施工必要的硬化;

　　4、施工工棚的搭设;

　　5、施工现场由于乙方造成的责任乙方进行清理;

　　6、现场施工材料必要的倒运;

　　7、钢结构工程的制作安装;水、电、暖、卫、消防制作安装等;

　　8、在所承包范围内的工程不在出现零工;

　　9、合同中未约定，但施工中必须要做的工作;

　　10、施工中使用的小型材料(氧气乙炔、电焊条、油漆等辅材);

　　四、分包工程期限20xx年9月1日开工，20xx年7月30日竣工。

　　第二条工程结算

　　每年收麦、中秋、春节按实际完成工程量的85%拨付工程款，*时工人借支生活费。

　　第三条工程质量

　　甲方根据国家质量验收规范和评定标准进行技术交底和组织验收，乙方按照施工图纸和说明书要求，精心组织施工，保证工程质量，如质量不合标准，必须返工修理，其工料费损失，由乙方承担;如工程质量低劣又无法挽救的，应由乙方负责赔偿全部工料损失。

　　工程质量目标：合格

　　第四条安全生产

　　一、甲方对乙方承担的工程要做安全交底，提出明确的安全要求，并进行监督检查，乙方必须认真贯彻有关安全施工的规章制度，严格遵守安全操作规程，对甲方提供的安全生产设施，乙方经检查合格方可使用，施工中如因违反上述规定而发生伤亡事故，其损失由乙方负责。

　　二、劳动保护用品等由乙方自行解决。

　　三、在施工过程中，乙方因违反消防条例和法规造成的火灾事故，由乙方负责。

　　四、在施工过程中，如有上级单位对工程进行检查，甲方在提前通知乙方的前提下，乙方必须按照规范规定对所施工的工程进行施工，甲方并不增加费用。如乙方未按照规范规定进行施工，甲方有权代替乙方进行施工，所花费的费用按照实际花费费用的1.2倍，从乙方的工程款中扣除。

　　五、安全事故处理：

　　1、出现安全事故，双方共同配合对事故进行调查处理。

　　2、费用分担：

　　(1)，5000元以内，乙方承担全部费用。

　　(2)，5000元(含)以上至30000元以内，甲乙双方各承担一半费用。

　　(3)，30000元(含)以上，甲方承担70%的费用，乙方承担30%的费用。

　　(4)，以上费用包括医疗，善后以及外部罚款等。

　　第五条生活管理

　　乙方工人进场后，甲方提供食堂，乙方生活费自理。小型零星用具乙方自备，生活用煤由乙方提供。

　　第六条分包工程人工费单价

　　一、工程中全部钢结构工程按1300元/吨(甲方提供汽车吊)、水、电、暖、卫、消防等结算执行甲方与业主签订的大合同，甲方提25%管理费。其他项目另定。

　　二、零工每工日为80元。

　　第七条材料供应管理

　　乙方所使用材料必须以书面形式上报，大型材料或者施工当地买不到的材料，要提前15天进行上报施工计划，甲方安排人员进行购置。小型材料乙方需要提前3天上报计划，甲方安排现场材料员进行购置。由于乙方材料计划上报迟缓，导致材料未能及时供应，一切损失乙方负责。乙方施工中用料浪费及不合理的超出限额部分，由乙方负担。乙方在施工中按垛(堆)使用材料，做到日用日清，活完料净，保持现场整洁。

　　由于甲方材料供应不及时造成的工期延误，甲方负责。

　　第八条施工机具

　　一、大型工具由甲方负责，保证正常使用需要。

　　二、手工操作工具及三级盘以下的小型施工机械，由乙方负责(固定现场不动的机械，甲方提供;现场移动使用的机械乙方自行解决)。乙方提供机修电工一名，负责现场设备等的维修。

　　三、对甲方负责供应的机具，乙方应认真保管爱护，如有故意损坏，乙方负责赔偿。

　　四、施工中需用的机械，由甲方按施工方案配备，保证乙方正常施工，乙方不准擅自更改设备。

　　五、乙方自行购买机械的电缆等由乙方负责解决。

　　六、乙方必须无条件配合施工现场其他施工班组必要的使用垂直运输机械。

　　第九条现场管理

　　一、甲、乙方人员要严格遵守现场各项管理制度，在甲方现场负责人统一领导下组织施工，有关计划、进度、材料供应等工作双方应密切配合，保证施工顺利进行。

　　二、乙方应对施工人员进行遵纪守法和安全生产、爱护财产的教育，并指定专人负责现场保卫工作，严禁偷拿现场用料，如有违反现场管理制度的不法行为，甲方有权采取必要措施，乙方应承担法律责任，并负责赔偿经济损失。

　　三、分包人员要保持相对稳定，出入施工现场要佩戴工作标志，不准合同外人员出入现场和住宿。

　　第十条违约责任

　　一、乙方分包的工程项目，不得再行分包。在施工过程中经检验达不到国家验收规范规定，不能保证工程质量，甲方有权终止合同，造成返工的损失，乙方应予赔偿;

　　二、合同签订后，在正常施工的前提下，不经双方协商同意，任何一方不得随意变更或解除。如乙方不经甲方同意，单方解除合同时，应由乙方赔偿甲方因影响施工计划造成的经济损失;如甲方中途解除合同，应赔偿乙方因此造成的经济损失。

　　三、乙方必须按合同规定的工期及质量要求完成，否则每逾期三天，应偿付给甲方按分包工程人工费万分之一的逾期违约金。

　　四、乙方必须服从业主及甲方的工期管理，按照甲方的月计划、周计划、日计划进行施工，并承担业主的工期、质量罚款。

　　五、如在施工过程中，如甲方发现乙方的施工进度明显慢于正常施工进度或者施工质量出现严重缺陷，甲方有权接触解除合同，乙方在此之前完成的工程量，经核定后，按照核定总价的80%进行支付。

　　第十一条附则

　　一、本合同发生纠纷时，当事人双方应及时协商，协商不成时。解决不了的，可按以下第(2)项解决：

　　(1)向工程所在地经济合同仲裁委员会申请仲裁，

　　(2)向滕州市人民法院起诉。

　　二、本合同一式两份，甲方壹份，乙方壹份。

　　第十二条合同附件及有效期

　　本合同自双方签字之日起生效，至工程全部竣工并结算完毕、工程款付清后失效。

　　甲方：

　　乙方：

　　xx年x月x日：

　　钢结构劳务施工合同 3

　　甲方：

　　乙方：

　　依照《中华人民共和国合同法》、***《建筑安装工程总分包实施办法》和地市人民**的有关规定，经双方协商一致，签订本合同，并严肃履行。

　　第一条工程项目

　　一、工程名称：

　　二、工程地点：

　　三、分包工程范围及工程量

　　工程主体工程验收前，施工图纸范围内的所有工程(包含设计变更)。

　　具体工作内容包括但不限于以下内容：

　　1、原材料的卸车及整齐堆放;

　　2、施工机具的安装;

　　3、施工现场劳务施工必要的硬化;

　　4、施工工棚的搭设;

　　5、施工现场由于乙方造成的责任乙方进行清理;

　　6、现场施工材料必要的倒运;

　　7、钢结构工程的制作安装;水、电、暖、卫、消防制作安装等;

　　8、在所承包范围内的工程不在出现零工;

　　9、合同中未约定，但施工中必须要做的工作;

　　10、施工中使用的小型材料(氧气乙炔、电焊条、油漆等辅材);

　　四、分包工程期限20xx年9月1日开工，20xx年7月30日竣工。

　　第二条工程结算

　　每年收麦、中秋、春节按实际完成工程量的85%拨付工程款，*时工人借支生活费。

　　第三条工程质量

　　甲方根据国家质量验收规范和评定标准进行技术交底和组织验收，乙方按照施工图纸和说明书要求，精心组织施工，保证工程质量，如质量不合标准，必须返工修理，其工料费损失，由乙方承担;如工程质量低劣又无法挽救的，应由乙方负责赔偿全部工料损失。

　　工程质量目标：合格

　　第四条安全生产

　　一、甲方对乙方承担的工程要做安全交底，提出明确的安全要求，并进行监督检查，乙方必须认真贯彻有关安全施工的规章制度，严格遵守安全操作规程，对甲方提供的安全生产设施，乙方经检查合格方可使用，施工中如因违反上述规定而发生伤亡事故，其损失由乙方负责。

　　二、劳动保护用品等由乙方自行解决。

　　三、在施工过程中，乙方因违反消防条例和法规造成的火灾事故，由乙方负责。

　　四、在施工过程中，如有上级单位对工程进行检查，甲方在提前通知乙方的前提下，乙方必须按照规范规定对所施工的工程进行施工，甲方并不增加费用。如乙方未按照规范规定进行施工，甲方有权代替乙方进行施工，所花费的费用按照实际花费费用的1.2倍，从乙方的工程款中扣除。

　　五、安全事故处理：

　　1、出现安全事故，双方共同配合对事故进行调查处理。

　　2、费用分担：

　　(1)，5000元以内，乙方承担全部费用。

　　(2)，5000元(含)以上至30000元以内，甲乙双方各承担一半费用。

　　(3)，30000元(含)以上，甲方承担70%的费用，乙方承担30%的费用。

　　(4)，以上费用包括医疗，善后以及外部罚款等。

　　第五条生活管理

　　乙方工人进场后，甲方提供食堂，乙方生活费自理。小型零星用具乙方自备，生活用煤由乙方提供。

　　第六条分包工程人工费单价

　　一、工程中全部钢结构工程按1300元/吨(甲方提供汽车吊)、水、电、暖、卫、消防等结算执行甲方与业主签订的大合同，甲方提25%管理费。其他项目另定。

　　二、零工每工日为80元。

　　第七条材料供应管理

　　乙方所使用材料必须以书面形式上报，大型材料或者施工当地买不到的材料，要提前15天进行上报施工计划，甲方安排人员进行购置。小型材料乙方需要提前3天上报计划，甲方安排现场材料员进行购置。由于乙方材料计划上报迟缓，导致材料未能及时供应，一切损失乙方负责。乙方施工中用料浪费及不合理的超出限额部分，由乙方负担。乙方在施工中按垛(堆)使用材料，做到日用日清，活完料净，保持现场整洁。

　　由于甲方材料供应不及时造成的工期延误，甲方负责。

　　第八条施工机具

　　一、大型工具由甲方负责，保证正常使用需要。

　　二、手工操作工具及三级盘以下的小型施工机械，由乙方负责(固定现场不动的机械，甲方提供;现场移动使用的机械乙方自行解决)。乙方提供机修电工一名，负责现场设备等的维修。

　　三、对甲方负责供应的机具，乙方应认真保管爱护，如有故意损坏，乙方负责赔偿。

　　四、施工中需用的机械，由甲方按施工方案配备，保证乙方正常施工，乙方不准擅自更改设备。

　　五、乙方自行购买机械的电缆等由乙方负责解决。

　　六、乙方必须无条件配合施工现场其他施工班组必要的使用垂直运输机械。

　　第九条现场管理

　　一、甲、乙方人员要严格遵守现场各项管理制度，在甲方现场负责人统一领导下组织施工，有关计划、进度、材料供应等工作双方应密切配合，保证施工顺利进行。

　　二、乙方应对施工人员进行遵纪守法和安全生产、爱护财产的教育，并指定专人负责现场保卫工作，严禁偷拿现场用料，如有违反现场管理制度的不法行为，甲方有权采取必要措施，乙方应承担法律责任，并负责赔偿经济损失。

　　三、分包人员要保持相对稳定，出入施工现场要佩戴工作标志，不准合同外人员出入现场和住宿。

　　第十条违约责任

　　一、乙方分包的工程项目，不得再行分包。在施工过程中经检验达不到国家验收规范规定，不能保证工程质量，甲方有权终止合同，造成返工的损失，乙方应予赔偿;

　　二、合同签订后，在正常施工的前提下，不经双方协商同意，任何一方不得随意变更或解除。如乙方不经甲方同意，单方解除合同时，应由乙方赔偿甲方因影响施工计划造成的经济损失;如甲方中途解除合同，应赔偿乙方因此造成的经济损失。

　　三、乙方必须按合同规定的工期及质量要求完成，否则每逾期三天，应偿付给甲方按分包工程人工费万分之一的逾期违约金。

　　四、乙方必须服从业主及甲方的工期管理，按照甲方的月计划、周计划、日计划进行施工，并承担业主的工期、质量罚款。

　　五、如在施工过程中，如甲方发现乙方的施工进度明显慢于正常施工进度或者施工质量出现严重缺陷，甲方有权接触解除合同，乙方在此之前完成的工程量，经核定后，按照核定总价的80%进行支付。

　　第十一条附则

　　一、本合同发生纠纷时，当事人双方应及时协商，协商不成时。解决不了的，可按以下第(2)项解决：

　　(1)向工程所在地经济合同仲裁委员会申请仲裁，

　　(2)向滕州市人民法院起诉。

　　二、本合同一式两份，甲方壹份，乙方壹份。

　　第十二条合同附件及有效期

　　本合同自双方签字之日起生效，至工程全部竣工并结算完毕、工程款付清后失效。

　　甲方：

　　乙方：

　　xx年x月x日：

　　钢结构劳务施工合同 4

　　甲方： (以下简称甲方) 乙方： (以下简称乙方)

　　为了加强班组内部管理工作的力度，增强承包班组的责任心和重要性，确保工程质量、工程进度达到业主和总包方对现场文明施工和安全管理的要求。根据《中华人民共和国劳动法》和《经济合同法》的有关规定，按本工程的实际情况，经双方协商同意后，特鉴定此经济、安全、质量、进度的班组责任制协议。

　　一、 工程名称：

　　二、 质量、安全要求：

　　三、 乙方承包的工作内容：现场绑扎、安装、安放水泥垫块，场内水*及垂直运输，现场清理，钢材到场的装卸等全部工作内容，落手清清理，每做一层清一层，混凝土浇筑的钢筋监护，素砼保护层垫块制作。

　　四、甲方责任

　　1、确保在春节前七天和各班组结算清当年工程的工程款;

　　2、按每人每月元的标准发放生活费。每月出勤低于28天不享受全部生活费。注 :(新进场的工人自备20天生活费〉。

　　3 、原则上不考虑、农忙季节和开学期间的费用 , 但对于特别困难的可以适当进行考虑.。

　　4 、乙方的生活费必须经过现场管理人员签字方可领取。

　　五、乙方责任

　　1 、安全第一 , 生命第一 ,乙方在施工过程中必须严格按照建筑施工，安全规范进行施工进入施工现场人员必须签《安全劳务协议》，接受安全教育。提交身份证办理上岗证。进入施工现场必须戴好安全帽并系好帽带 , 进入 2 米以上高空作业区必须系好安全带 , 做到不伤害别人 , 也不被别人伤害。严禁酒后作业。严禁从高空坠物。如有违反造成的一切后果由乙方负责。对屡教不改的当事人，甲方有权辞退 ,且所有人工一律按 50% 结算。如遇违章指挥、违章作业引发的安全事故则一切后果自负 , 并对当事入进行经济处罚。

　　2 、乙方所有管理人员及施工人员必须服从甲方委派的项目负责人及管理人员指挥和监管。乙方按照图纸规范施工 及甲方的工程质量交底去进行施工。乙方必须在规定时间内完成任务且质量达到优质结构标准为止。返工所造成的材料、人工费用损失由乙方自己承担。甲方按有关制度进行处罚 , 罚款费用在乙方承包工程款中扣除 , 甲方有权另选施工班组。乙方所完成的工程量按包干价的 70% 结算 , 款到年底结清。

　　3 、乙方应按施工进度安排好材料，领用计划，并提前通知甲方，钢筋安装所需的零配件、用具必须到仓库领取，准时归还，到时没归还按原价两倍计算扣除。

　　4 、乙方按照甲方施工进度计划进行安排，计划好足够的施工人员以满足施工进度要求，在施工期间，乙方不得因工人的任何理由延误工期。

　　5 、乙方施工人员必须严格遵守甲方的各项规章制度 ,服从甲方现场管理人员的严格管理，不得有违法、违纪、违规行为。严禁无理取闹，打架斗殴、自凶酒、赌博、偷窃，不得损害公共财物，施工机具等。如发生上述违规行为，甲方有权另选分包单位，并做出处罚。

　　6 、乙方应派专入配合甲方进行工程施工 , 以便熟悉掌握工程结构尺寸，以免返工及误差，乙方无正当理由不得，单 方终止协议、停止施工或消极怠慢，由于乙方原因而造成无法履行本协议 , 将承担此造成甲方的经济损失和一切后果。乙方所完成的工程量甲方将按 -定价的 70% 结算。

　　7 、质量是检验企业生存的.唯一标准。质量就是生命 ,质量就是信誉 , 乙方必须按照甲方的质量交底进行施工 , 如 乙方在施工中连续 3 次出现质量事故的 , 甲方有权单方终止合同并且与乙方按 50% 的工程量结算。

　　8 、文明施工：为确保现场文明施工的一步到位 , 在浇捣前必须做好落手清工作。

　　9、乙方所做的部位是：

　　柱： 墙： 顶、梁： 板：

　　所做的部位为班组责任制，所有工程量按吨位结算，不存在点工。所有箍筋由乙方自己从加工厂按所需量清理到楼面使用，余料由乙方自己清理到加工厂并放于合理位置，如果乙方清理不干净(或不清理)甲方将按每层4个人工扣除清理费用，结算时扣除。甲方将派人进行清理。

　　六、服从管理，统一调度

　　乙方必须服从甲方委派的现场管理人员调度和指挥。甲方管理人员有权对甲、乙双方的包定单价进行10元/吨以内的奖励和处罚。

　　七、包定单价

　　基本价 元，质量 元，进度 ，安全 ，落手清 元，总价 元，如某项达不到甲方要求则在相应项目中扣除，工程结束退场时按70% 结算，余款年底一次性结清。

　　八、原材料消耗

　　对原场地材料必须进行合理使用，对新进场材料必须征得甲方管理人员的同意后方可使用，扎丝必须节约使用不得浪费，对浪费的扎丝将按照成本价的 3 倍给予处罚。

　　九、在施工过程中 ,乙方必须承担本工程期内的证件费用。

　　十、现场处罚

　　1、进入施工现场不戴安全帽 每人每次罚款 50 元，不扣帽带罚款20元/次。

　　2、不服从现场管理人员指挥和调度或及时整改、清理的每次罚款100～200 元，情况严重、态度恶劣的处以 500 元以下的罚款;

　　3 、酗酒、打架闹事的每人每次罚款 500～1000 元，并责 令当事人立即退场，人工按 50% 结算，情节严重的移交** 机关处理。

　　十一、在施工过程中，质量进度达不到甲方要求的，则必须在三天内对相应的劳动力和技术力量进行自行调整，如三天后仍不见效果的则甲方有权单方终止合同，工程量按70% 结算。

　　十二、本协议正式签订后，乙方在施工中遇到困难，甲方负责协助解决，但乙方不得以任何形式、任何借口用停工的方式来要挟甲方解决。同时也不得以任何理由中途退场，以上事件如若发生，则工程量按 50% 结算并赶出现场。

　　十三、本协议本着*等、自愿的原则，不存在任何欺诈行为，一旦签约，即发生法律效力。

　　十四、未尽事宜待后协商拟定补充协议。

　　十五、本协议一式二份，甲乙双方各执一份，签字生效。

　　甲方： 乙方：

　　签订日期：

　　钢结构劳务施工合同 5

　　甲方： (以下简称甲方) 乙方： (以下简称乙方)

　　为了加强班组内部管理工作的力度，增强承包班组的责任心和重要性，确保工程质量、工程进度达到业主和总包方对现场文明施工和安全管理的要求。根据《中华人民共和国劳动法》和《经济合同法》的有关规定，按本工程的实际情况，经双方协商同意后，特鉴定此经济、安全、质量、进度的班组责任制协议。

　　一、 工程名称：

　　二、 质量、安全要求：

　　三、 乙方承包的工作内容：现场绑扎、安装、安放水泥垫块，场内水*及垂直运输，现场清理，钢材到场的装卸等全部工作内容，落手清清理，每做一层清一层，混凝土浇筑的钢筋监护，素砼保护层垫块制作。

　　四、甲方责任

　　1、确保在春节前七天和各班组结算清当年工程的工程款;

　　2、按每人每月元的标准发放生活费。每月出勤低于28天不享受全部生活费。注 :(新进场的工人自备20天生活费〉。

　　3 、原则上不考虑、农忙季节和开学期间的费用 , 但对于特别困难的可以适当进行考虑.。

　　4 、乙方的生活费必须经过现场管理人员签字方可领取。

　　五、乙方责任

　　1 、安全第一 , 生命第一 ,乙方在施工过程中必须严格按照建筑施工，安全规范进行施工进入施工现场人员必须签《安全劳务协议》，接受安全教育。提交身份证办理上岗证。进入施工现场必须戴好安全帽并系好帽带 , 进入 2 米以上高空作业区必须系好安全带 , 做到不伤害别人 , 也不被别人伤害。严禁酒后作业。严禁从高空坠物。如有违反造成的一切后果由乙方负责。对屡教不改的当事人，甲方有权辞退 ,且所有人工一律按 50% 结算。如遇违章指挥、违章作业引发的安全事故则一切后果自负 , 并对当事入进行经济处罚。

　　2 、乙方所有管理人员及施工人员必须服从甲方委派的项目负责人及管理人员指挥和监管。乙方按照图纸规范施工 及甲方的工程质量交底去进行施工。乙方必须在规定时间内完成任务且质量达到优质结构标准为止。返工所造成的材料、人工费用损失由乙方自己承担。甲方按有关制度进行处罚 , 罚款费用在乙方承包工程款中扣除 , 甲方有权另选施工班组。乙方所完成的工程量按包干价的 70% 结算 , 款到年底结清。

　　3 、乙方应按施工进度安排好材料，领用计划，并提前通知甲方，钢筋安装所需的零配件、用具必须到仓库领取，准时归还，到时没归还按原价两倍计算扣除。

　　4 、乙方按照甲方施工进度计划进行安排，计划好足够的施工人员以满足施工进度要求，在施工期间，乙方不得因工人的任何理由延误工期。

　　5 、乙方施工人员必须严格遵守甲方的各项规章制度 ,服从甲方现场管理人员的严格管理，不得有违法、违纪、违规行为。严禁无理取闹，打架斗殴、自凶酒、赌博、偷窃，不得损害公共财物，施工机具等。如发生上述违规行为，甲方有权另选分包单位，并做出处罚。

　　6 、乙方应派专入配合甲方进行工程施工 , 以便熟悉掌握工程结构尺寸，以免返工及误差，乙方无正当理由不得，单 方终止协议、停止施工或消极怠慢，由于乙方原因而造成无法履行本协议 , 将承担此造成甲方的经济损失和一切后果。乙方所完成的工程量甲方将按 -定价的 70% 结算。

　　7 、质量是检验企业生存的唯一标准。质量就是生命 ,质量就是信誉 , 乙方必须按照甲方的质量交底进行施工 , 如 乙方在施工中连续 3 次出现质量事故的 , 甲方有权单方终止合同并且与乙方按 50% 的工程量结算。

　　8 、文明施工：为确保现场文明施工的一步到位 , 在浇捣前必须做好落手清工作。

　　9、乙方所做的部位是：

　　柱： 墙： 顶、梁： 板：

　　所做的部位为班组责任制，所有工程量按吨位结算，不存在点工。所有箍筋由乙方自己从加工厂按所需量清理到楼面使用，余料由乙方自己清理到加工厂并放于合理位置，如果乙方清理不干净(或不清理)甲方将按每层4个人工扣除清理费用，结算时扣除。甲方将派人进行清理。

　　六、服从管理，统一调度

　　乙方必须服从甲方委派的现场管理人员调度和指挥。甲方管理人员有权对甲、乙双方的包定单价进行10元/吨以内的奖励和处罚。

　　七、包定单价

　　基本价 元，质量 元，进度 ，安全 ，落手清 元，总价 元，如某项达不到甲方要求则在相应项目中扣除，工程结束退场时按70% 结算，余款年底一次性结清。

　　八、原材料消耗

　　对原场地材料必须进行合理使用，对新进场材料必须征得甲方管理人员的同意后方可使用，扎丝必须节约使用不得浪费，对浪费的扎丝将按照成本价的 3 倍给予处罚。

　　九、在施工过程中 ,乙方必须承担本工程期内的证件费用。

　　十、现场处罚

　　1、进入施工现场不戴安全帽 每人每次罚款 50 元，不扣帽带罚款20元/次。

　　2、不服从现场管理人员指挥和调度或及时整改、清理的每次罚款100～200 元，情况严重、态度恶劣的处以 500 元以下的罚款;

　　3 、酗酒、打架闹事的每人每次罚款 500～1000 元，并责 令当事人立即退场，人工按 50% 结算，情节严重的移交** 机关处理。

　　十一、在施工过程中，质量进度达不到甲方要求的，则必须在三天内对相应的劳动力和技术力量进行自行调整，如三天后仍不见效果的则甲方有权单方终止合同，工程量按70% 结算。

　　十二、本协议正式签订后，乙方在施工中遇到困难，甲方负责协助解决，但乙方不得以任何形式、任何借口用停工的方式来要挟甲方解决。同时也不得以任何理由中途退场，以上事件如若发生，则工程量按 50% 结算并赶出现场。

　　十三、本协议本着*等、自愿的原则，不存在任何欺诈行为，一旦签约，即发生法律效力。

　　十四、未尽事宜待后协商拟定补充协议。

　　十五、本协议一式二份，甲乙双方各执一份，签字生效。

　　甲方： 乙方：

　　签订日期：