设备安装采购合同范本五份

　　设备安装采购合同 1

　　发包方（以下简称甲方）：_____________

　　承包方（以下简称乙方）：_____________

　　根据《中华人民共和国合同法》及有关法律法规，结合中标条件，经双方协商，现就舞钢市人民医院病房综合楼消防系统工程 特签订本合同，以资共同遵守：

　　一、工程名称：舞钢市人民医院病房综合楼消防系统工程

　　二、承包范围：

　　施工图纸中所包含的所有消防系统设备；

　　以上消防系统设备的安装、售后服务，整体消防系统（含消防水系统）的安装调试开通并经消防监督部门验收认可。本次招标包含所有消防系统成套装置，其产品品牌在提供时应经甲方考察认可。

　　三、承包方式：按中标价

　　四、质量等级：合格并配合主体争创优良工程。

　　五、工程工期：自甲方或监理出具的开工令之日起计到系统调试结束之日为该工程工期。总工期60个工作日。

　　六、合同价款：（人民币）_____________________

　　七、工程款支付：乙方接到甲方入场通知后三天内组织施工人员进场。

　　施工过程中按施工进度拨款，付至合同总价的80%；安装调试并经消防监督部门验收合格后付至总价的15%；剩余合同总价5%的工程款，质保期满后一个月内结清。

　　八、工程质量：

　　1．工程质量要求达到合格标准，并配合主体工程创优质工程。

　　2．乙方必须严格按照施工图纸、技术资料和消防系统工程施工规范进行施工并接受甲方、监理、总包单位的监督。

　　3．乙方在施工过程中必须遵守下列规定：

　　（1） 由乙方提供的设备材料均应有合格证、消防准用证、产品质量性能检测证明，报甲方审批后方可用于工程；

　　（2） 隐蔽工程必须经甲方、监理认可后，方可进行下一道工序；

　　（3）工程竣工后，乙方按规定对工程实行保修，保修时间自通过竣工验收之日算起。

　　九、工程验收

　　（一）全部设备由乙方进行安装调试，并按有关规定程序报请有关部门验收合格后交付甲方使用，一切费用均由乙方承担。

　　（二）工程竣工后乙方应向消防监督部门及甲方提交如下技术资料：

　　1．设备合格证

　　2．系统工程竣工图

　　3．按舞钢市消防监督部门的规定提交全部资料

　　4．竣工报告及竣工通知书

　　（三）竣工验收资料由乙方编整后，转由总承包单位一并汇总备案。

　　十、质保期

　　质保期为一年（以投标文件承诺的为准），自验收合格签字之日起开始计算十二个月连续运转正常良好。（验收以当地消防监督部门验收为准）在此期间，凡因设备质量及安装质量问题，由乙方免费进行保修。如属乙方原因延迟验收，则质保期计算为验收后的十八个月。

　　十一、售后服务措施

　　（一）人员培训：乙方应免费对甲方操作使用人员进行培训；

　　（二）培训内容为：

　　1．报警和灭火的基本原理；

　　2．设备的操作使用和维护；

　　3．紧急情况的处理程序和补救措施。

　　（三）服务措施：

　　1．在保修期内，乙方每月应定时进行巡检，并查看值班人员记录，发现隐患及时消除。

　　2．乙方应实行24小时值班制度，当甲方值班人员发现问题通知乙方后，乙方人员应在2小时内赶到甲方进行处理，并做好处理记录。

　　十二、双方责任：

　　（一）乙方责任：

　　1．工程质量达不到合同规定的要求，应无条件返修并承担由此造成的一切费用。

　　2．工程不能按合同规定的工期交付使用的，乙方应赔偿甲方逾期违约金，每延期一天按总造价每日万分之三计算。

　　3．乙方应严格按照国家消防标准组织施工，确保工程质量合格、并配合主体争创优良工程。

　　4．乙方应做到安全文明施工，保证安全施工并接受监理人员的监督。因施工措施不当引起的各类安全事故的全部责任和费用由承包人承担。

　　5．施工期间乙方应遵守甲方所制定的有关规章制度，服从甲方监理人员的指挥。

　　6．工程完工后，乙方应及时组织整理施工图纸和消防验收资料，并按照有关规定程序报请有关部门验收合格后交付甲方使用。如不能顺利完成工程验收，乙方对工程质量负一切责任。

　　7．工程完工后，乙方能顺利完成工程验收，乙方对工程质量负一切责任。

　　（二）甲方责任：

　　1．未能按照合同的规定履行自己应负的责任，竣工工期相应顺延。

　　2．工程未经验收，甲方提前使用或擅自动用，由此而发生的质量或其他问题，甲方承担责任。

　　3．乙方竣工通知书送达十日内无正当理由不进行验收的，赔偿乙方逾期违约金，每延期一天按付款金额每日万分之三计算。

　　4．不按合同规定拨付工程款，每延期一天按付款金额每日万分之三偿付乙方赔偿金。

　　5．施工期间甲方应提供现场监理指导，并协助乙方及时解决和处理施工中遇到的问题。

　　6．甲方应向乙方提供施工所需的水、电、材料堆放场地，乙方施工所用的水、电费用由乙方负责支付。

　　十三、纠纷解决办法

　　执行本合同发生争议，由甲、乙双方协商解决。协商不成，由工程所在地仲裁委员会仲裁或向合同签订地人民法院起诉。

　　十四、合同解释顺序：

　　（一）本合同文件

　　（二）招标文件及其答疑补充文件

　　（三）投标文件及乙方在评标中的询标承诺

　　十五、其它条款：

　　1．未经甲方许可，乙方擅自将工程或工程的一部分转包给其他单位，因此造成的各类责任、损失和工期延误由乙方自负。

　　2．本合同双方签字后生效，并具有法律效力，任何一方违反本合同条款均按《合同法》和国家相关法律法规承担经济责任。

　　3．合同执行过程中，如一方需修改或终止本合同，必须征得对方同意，并酌情赔偿经济损失。合同执行过程中若发生纠纷，双方应友好协商解决，协商不成，可通过人民法院调解。

　　4．本工程若有设计变更，按设计单位出具的变更通知进行签证并调整合同价款。

　　5．本合同正本贰份，副本陆份，具有同等法律效力，由甲、乙双方分别保存。

　　合同签订时间：________ 签订地点：________

　　发包方（章）：________ 承包方（章）：____

　　代表签字：____________ 代表签字：________

　　电话：________________ 电话:_____________

　　地址：________________ 地址：____________

　　开户银行：____________ 开户银行：________

　　银行账号：____________ 银行账号：________

　　设备安装采购合同 2

　　1.卖方总责任

　　卖方向买方提供的 加工系统，为成套设备生产线。卖方向买方提供的该成套设备生产线是符合下述要求的：

　　1.1该生产线生产能力不低于 ，除卖方设备说明书载明的维修时间外，可连续运转，使年生产能力不低于 。卖方保证设备是运用卖方最新技术的全套设备

　　1.2生产的产品规格应为标准尺寸并符合双方对产品的要求

　　1.3卖方负责设备的安装、调试并使设备达到规定生产能力的试生产。具体规定依照本附件第2款

　　1.4卖方向买方提供操作，维修工作人员培训，并提供相应培训教材及手册具体规定依照本附件第3款

　　1.5卖方所提供的设备按照国家现行的标准和规范进行设计、选材，制造以及检验和实验。卖方向买方提供质量证书以确保所生产设备符合国家标准

　　1.6卖方应对其供应的设备和材料进行检验；质量合格证，检验和试验记录应由制造厂或卖方出具，并将这些文件提供给买方作为本合同规定的质量保证的证明

　　1.7卖方得向买方提交根据具体要求制订的生产及安装布置图和土建要求

　　2.安装、调试、试运行

　　2.1在买方根据卖方要求准备好场地的条件下，卖方在设备运抵买方生产现场一周内，应开始设备的安装、调试

　　2.2卖方安装调试时间不应长于30个工作日

　　2.3生产线验收的标准是连续三天生产每天连续生产 个小时，买方负责提供原料。试运行时间不应迟于XX年 月 日

　　2.4卖方在安装、调试、试运行完成后，应以书面形式通知买方。只要符合本合同第2.3款的要求，买方应予以认可

　　2.5设备未按照约定通过买方认可，每迟延一天向买方支付合同总额1%违约金；超过 天仍未验收合格，买方有权解除合同，卖方应立即返还已收款项并赔偿买方由此遭受的的其他经济损失。

　　2.6买方应为卖方安装、调试、达产提供支持，包括适时准备好安装人员、场地、必要的设备和工具。买方须提供足够的人力在卖方的技术指导下参与设备的卸货和安装

　　3.人员培训

　　3.1卖方应在生产设备发远时随时发远全部设备的完整技术资料。卖方应在设备安装前向买方提交书面培训计划和培训教材，培训开始时间由双方另行商定，但不能迟于安装，调试开始后3个工作日

　　3.2培训时间不应少于30个工作日，从设备安装之日起计算

　　3.3培训内容应包括设备的使用、操作；设备的保养、维护；生产线的调整等。培训应采取理论与实际操作结合的方式，卖方可对被培训人员进行考试，认可其是否合格

　　3.4培训人员数目包括：设备操作人员 人；设备维修人员 人；生产线调试人员 人

　　3.5为了保证生产线设备正常运转，由卖方派专人在第一年跟踪生产线生产，为期6个月，不连续，自设备安装之日算起

　　4.费用

　　4.1卖方派出的安装、调试、培训及跟随生产人员在到达买方设备安装所在地之前的费用由卖方承担，在到达买方设备安装所在地之后的食、宿、本地交通费用由买方承担，按买方标准计算

　　5.备品备件

　　5.1备品备件清单须满足生产线年生产 所需。该备品备件包含在成套设备生产线价格之内，买方若追加备品备件订货，双方将别在补充合同中规定

　　5.2卖方自工厂设备交接验收后 年内，根据买方需要，以优惠的条件供应买方本合同所涵盖的生产线所需的一切设备及备品备件，以保证设备的正常运转

　　5.3卖方同意，在买方紧急需要时，自接到买方订货通知到发货不应超过 小时，并以前款优惠价格供货

　　6.付款方式、交货期

　　6.1买方分三批付款：在合同生效后 天内，买方向卖方支付合同总额 %货款；设备安装、调试、试运行完毕，经买方认可一周内，买方向卖方支付合同总额 %货款；设备正常运行 天，经双方正式验收合格后一周内，买方向卖方付合同总额 %的货款；质保期满后付清余款

　　6.2卖方应在收到收到买方第一批货款后 天内，完成设备的交货。卖方负责货物包装、运输及保险

　　6.3货物到达最终目的地起 天，如发现品质或数量与本合同规定不符时，包括属于保险公司或运输公司责任，买方有权要求换货或索赔及所有因换货及索赔引起的一切费用包括但不限于检验费、换货的费用、仓储及装卸费，由卖方负担

　　***延迟交货及罚金：卖方如不能按照合同规定的时间交货，只有在卖方同意根据双方协商扣除罚金的条件下，买方同意延迟交货。罚金为每7天罚合同总金额的0.5%，不足7天按7天计，但赔付不超过有关货物金额的5%，如卖方交货晚于本合同规定的时间10周，买方有权取消本合同，而卖方仍应毫不延迟地如上所述向买方交付罚金

　　7.保修

　　7.1自设备经过双方验收合格之日起按生产厂家规定的条款进行免费保修服务，免费保修服务期限为 年。保修期内，卖方必须在接到买方保修通知后 天内派人至买方现场维修

　　7.2保修期内，如由于火灾、水灾、地震、磁电串入、等不可抗拒原因及买方人为破坏因素造成的损坏，卖方负责免费维修，设备材料成本费用由买方承担

　　7.3保修期后，卖方必须在接到买方维修通知后 天内派人至买方现场维修。设备的维修、更换，买方酌情收取成本费和服务费，收费标准另行约定

　　7.4保修期内，卖方未能在合同约定的期限内履行保修义务，每迟延一天，卖方向买方支付合同金额 %的违约金并赔偿买方其他经济损失，违约金累计总额不超过合同总额的30%

　　7.5卖方超过三十天仍未履行保修义务，买方有权解除合同并要求赔偿经济损失；卖方未能在接到买方通知三十天内将设备维修至正常使用的状态，买方有权要求卖方换货或解除合同并要求卖方赔偿经济损失。保修期后，卖方未能在合同约定的期限内履行维修义务，每迟延一天，卖方向买方支付合同金额 %的违约金并赔偿买方其他经济损失，违约金累计总额不超过合同总额的30%

　　8.不可抗力

　　如发生不可抗力事件，受不可抗力事件影响的一方应取得公证机关的不能履行或不能全部履行合同的证明，并在事件发生后7个工作日内，及时通知对方并有责任避免损失的扩大。

　　9.合同变更

　　未尽事宜，双方协商解决；合同的变更及修改须经双方同意，以书面形式变更

　　10合同文本及效力

　　10.1合同自双方签字并盖章后生效

　　10.2合同一式四份，双方各执两份，具有同等法律效力。

　　设备安装采购合同 3

　　发包方（甲方）：

　　地址：

　　承包方（乙方）：

　　地址：

　　以合同法为依据，甲乙双方就____________________项目的擦窗机成套设备采购安装工程进行磋商，双方协商一致，将该工程交乙方施工，为明确双方责任，特签订如下协议供双方遵照执行。

　　一、工程概况

　　1、合同范围：

　　2、工程地点：

　　3、承包方式：

　　4、合同价款：

　　二、合同工期

　　1、供货与安装期限本项目的供货期_______日历天，安装期_______日历天（日历日，含法定节假日和公休日）；

　　2、交货期是从接到买方供货指令时开始计算；

　　3、安装期是从买方对货物验收合格，发出安装指令时开始计算。

　　三、付款方式

　　1、合同签订时，甲方支付工程款的______%作为预付款。

　　2、乙方完成工程的一半时，甲方支付工程款的_______%。

　　3、乙方完成本工程时，甲方支付工程款的_______%，剩余5%作为质保金，在保修期满时无息支付。

　　四、甲方权利及义务

　　1、甲方有权监督乙方的维护服务，若乙方存在不符合约定的行为，甲方有权要求乙方进行更正；

　　2、协助乙方保护现场设备不被人为破坏；保证所有的使用者都必须具备相关资质，避免违章操作；

　　3、承担维护过程中所发生的水费及电费；

　　4、在收到乙方通知验收后，及时组织人员验收，甲方应及时按照合同约定付款。

　　五、乙方权利及义务

　　1、乙方承诺在合同有效期内，承担擦窗机使用过程中因设备维护原因发生的安全事故责任；

　　2、乙方须接受甲方的监督，对于甲方提出意见应予接受并改正；

　　3、乙方应保证安全文明施工，禁止酒后作业；

　　4、工程完工时，及时向甲方发出验收通知。

　　六、质量目标

　　本合同要求达到买方要求的合格标准及国家行业主管部门颁布的有关规定，包括但不限于《擦窗机》、《高处作业吊篮》等。

　　七、违约责任

　　双方应恪守本合同所有条款的规定，如有一方违反或不遵守本约定，责任方应向守约方承担本合同及法律规定的违约责任。

　　八、争议处理

　　由于履行本合同发生的任何争端、争议或要求，双方应通过友好协商解决。如协商不能解决，双方均可向工程所在地人民法院起诉。

　　九、附则

　　1、本合同自双方代表签字起生效。

　　2、本合同一式_______份，甲方_______份，乙方_______份，具有同等效力。

　　3、本合同未尽事宜，由双方协商解决。

　　甲方：

　　地址：

　　联系人：

　　联系电话：

　　工程所在地：

　　签订时间：_______年_______月_______日

　　乙方：

　　地址：

　　联系人：

　　联系电话：

　　工程所在地：

　　签订时间：_______年_______月_______日

　　设备安装采购合同 4

　　卖方（以下简称甲方）：

　　买方（以下简称乙方）：

　　根据《民法典》、《中华人民共和国消费者权益保护法》等有关规定，经询价协商一致后，签订本合同。

　　一、合同标的及价款

　　二、商品交付与验收

　　（一）交付方式：送货上门；

　　（二）验收方式：由甲乙双方共同验收。

　　甲方向乙方说明商品的配置，核对商品品牌、型号，XXX，符合使用说明书中的配置和产品质量状况，经乙方确认后，验收完毕。

　　三、支付方式

　　双方约定采用下列方式付款：

　　货到____日内通过现金一次性付清货款。

　　四、商品售后服务

　　甲方按照乙方产品说明书及操作规范正常使用的情况下，设备机械部分保修期为________年，主要电子设备保修期为________年，其他部分按照厂家规定的质保时间和质保范围进行质保。

　　五、甲方承诺

　　（一）所售商品质量符合国家质量标准或行业标准，符合国家有关的强制性认证规定，技术性能指标与说明书相吻合。商品为首次使用。

　　（二）商品包装符合国家质量标准或行业标准，符合品牌厂商在说明书中规定的包装标准。实物与原包装内的配置清单相符。

　　六、乙方须知

　　开封后15天内，应保留商品的原包装和充填物；在质量保证期内，应妥善保存商品的发票、配置清单和三包凭证。

　　七、违约责任

　　1、甲方不按设备保修卡的规定进行保修，乙方有权要求甲方进行保修，情节严重，乙方有权追究甲方所带来的损失。

　　2、乙方无故拒收商品的，甲方有权解除合同，乙方应赔偿甲方所受损失。

　　3、乙方未按约定时间付款，每日按合同总价的4%（百分之四）向甲方支付违约金。

　　八、争议解决方式

　　合同履行中若发生争议，由双方协商解决。

　　当事人不愿协商、调解，或协商、调解不成的，则向____市仲裁委员会提起上诉。

　　九、合同的生效

　　本合同自双方签字或盖章之日起生效，一式两份，具有同等效力，其中甲、乙双方各执一份。

　　卖方（签章）：

　　买方（签章）：

　　经办人：

　　经办人：

　　联系地址：

　　联系地址

　　________年_______月_______日

　　设备安装采购合同 5

　　甲方：_______

　　乙方：_______

　　甲乙双方经过友好协商，就业务内容、双方责任达成如下协议，并郑重承诺共同遵守。

　　一、业务内容：

　　1、业务类型：甲方购买乙方代理的产品如下（具体配置及数量见附表）：

　　1、监控服务器。

　　2、摄像头及必须周边附件。

　　3、红外监测主机。

　　4、红外监测探头及必须周边配件。

　　2、设备总金额：人民币_______元；取整实收：_______元整，大写：_______元整。（含发票）

　　二、付款方式：

　　1、甲方须预付定金：总货款的_______%即；_______元，大写：_______元整。完工验收后当日甲方一次付清剩余款项。

　　2、付款方式为现金或银行即时转账，不接受汇款支票。

　　3、乙方所开出的票据为第三方代开票据。

　　三、乙方对所销售的产品的质量保证及售后政策：

　　1、乙方对以上销售的硬件产品实行一年内免费保修，如厂家注明保修期以厂家为准。

　　2、对产品涉及到软件部分的，乙方只能提供技术咨询，如需上门服务则收取一定服务费。乙方不对甲方设备所采用的系统和其他应用软件的稳定及兼容性做任何承诺，亦不对甲方设备所采用的系统和其他应用软件的版权负任何责任。

　　3、乙方不对甲方电脑或任何媒体中的数据损失负任何责任。

　　4、在下列情形下，乙方有权不予执行售后政策和收取相关费用：

　　A：产品售出时间已超出售后政策的规定时间的。

　　B：甲方无法出示产品保修的相关证名在乙方处购买的以及不可抗拒力原因如：自然灾害造成，如带电拔插、高压、地震、雷雨等情况。

　　C：因甲方人为原因造成的，乙方在维修时，视产品损坏情况的级别，而收取一定的费用或提供建议信息。

　　D：电压变换部分以及线路（由于外环境不定因素造成）不在保修范围。

　　四、提出异议的期限

　　如甲方对货物的质量存有异议，甲方应自收到货物之日起3日内提出，并提供相关证据，确能证明货物参数、数量、质量等不合格，乙方负责无条件更换合格的货物。

　　五、交货、验收及工期：

　　1、交货时间：_______年_______月_______日。

　　2、详细交货地点：_______

　　3、甲方指定收货人：______________

　　4、甲方在收到货后当面清点验收并向乙方提供签收单，验收以货物清单为准，如有型号、数量、质量等不合格，乙方负责立即无条件更换。甲方签收以后，乙方不再对已签收货物的数量、型号负责，也不对已签收后货物的外观损伤负责。

　　六、运输方式及运输费用的承担

　　1、运输以及费用均由乙方承担。

　　七、违约责任

　　1、如乙方迟交货物且未通知甲方，则延期第3天后应按未交货物总价的__________%/天向甲方支付违约金，违约金累计不超过合同总价的10%（特殊原因除外例如：恶劣天气，物流公司耽搁等）。

　　2、如甲方不能按时付款，则延期第3天后，甲方应按照合同总价__________%/天向乙方支付违约金。

　　3、如果由于战争，火灾，水灾，台风，地震，等依法视为不可抗拒之因素而造成无法按时履行义务时，双方可以免除违约责任。

　　八、合同的生效及纠纷：

　　1、本合同一式二份，甲乙双方各持两份，合同正本及附件均加盖公章有效。

　　2、签字用章后即时生效。

　　3、本合同和相关附件都具有法律约束力，合同执行期内，甲、乙双方均不得随意变更或解除合同。本合同未尽事宜，双方另行订立补充协议。补充协议与本合同有冲突时，以补充协议为准。

　　4、如有合同纠纷双方协商不成时应向当地法院提出诉讼。

　　甲方（章）：_______

　　甲方代表签字：_______

　　_______年_______月_______日

　　乙方（章）：_______

　　乙方代表签字：_______

　　_______年_______月_______日

设备安装采购合同范本五份扩展阅读

设备安装采购合同范本五份（扩展1）

——设备采购安装合同范本10份

　　设备采购安装合同 1

　　1.卖方总责任

　　卖方向买方提供的 加工系统，为成套设备生产线。卖方向买方提供的该成套设备生产线是符合下述要求的：

　　1.1该生产线生产能力不低于 ，除卖方设备说明书载明的维修时间外，可连续运转，使年生产能力不低于 。卖方保证设备是运用卖方最新技术的全套设备

　　1.2生产的产品规格应为标准尺寸并符合双方对产品的要求

　　1.3卖方负责设备的安装、调试并使设备达到规定生产能力的试生产。具体规定依照本附件第2款

　　1.4卖方向买方提供操作，维修工作人员培训，并提供相应培训教材及手册具体规定依照本附件第3款

　　1.5卖方所提供的设备按照国家现行的标准和规范进行设计、选材，制造以及检验和实验。卖方向买方提供质量证书以确保所生产设备符合国家标准

　　1.6卖方应对其供应的设备和材料进行检验；质量合格证，检验和试验记录应由制造厂或卖方出具，并将这些文件提供给买方作为本合同规定的质量保证的证明

　　1.7卖方得向买方提交根据具体要求制订的生产及安装布置图和土建要求

　　2.安装、调试、试运行

　　2.1在买方根据卖方要求准备好场地的条件下，卖方在设备运抵买方生产现场一周内，应开始设备的安装、调试

　　2.2卖方安装调试时间不应长于30个工作日

　　2.3生产线验收的标准是连续三天生产每天连续生产 个小时，买方负责提供原料。试运行时间不应迟于XX年 月 日

　　2.4卖方在安装、调试、试运行完成后，应以书面形式通知买方。只要符合本合同第2.3款的要求，买方应予以认可

　　2.5设备未按照约定通过买方认可，每迟延一天向买方支付合同总额1%违约金；超过 天仍未验收合格，买方有权解除合同，卖方应立即返还已收款项并赔偿买方由此遭受的的其他经济损失。

　　2.6买方应为卖方安装、调试、达产提供支持，包括适时准备好安装人员、场地、必要的设备和工具。买方须提供足够的人力在卖方的技术指导下参与设备的卸货和安装

　　3.人员培训

　　3.1卖方应在生产设备发远时随时发远全部设备的完整技术资料。卖方应在设备安装前向买方提交书面培训计划和培训教材，培训开始时间由双方另行商定，但不能迟于安装，调试开始后3个工作日

　　3.2培训时间不应少于30个工作日，从设备安装之日起计算

　　3.3培训内容应包括设备的使用、操作；设备的保养、维护；生产线的调整等。培训应采取理论与实际操作结合的方式，卖方可对被培训人员进行考试，认可其是否合格

　　3.4培训人员数目包括：设备操作人员 人；设备维修人员 人；生产线调试人员 人

　　3.5为了保证生产线设备正常运转，由卖方派专人在第一年跟踪生产线生产，为期6个月，不连续，自设备安装之日算起

　　4.费用

　　4.1卖方派出的安装、调试、培训及跟随生产人员在到达买方设备安装所在地之前的费用由卖方承担，在到达买方设备安装所在地之后的食、宿、本地交通费用由买方承担，按买方标准计算

　　5.备品备件

　　5.1备品备件清单须满足生产线年生产 所需。该备品备件包含在成套设备生产线价格之内，买方若追加备品备件订货，双方将别在补充合同中规定

　　5.2卖方自工厂设备交接验收后 年内，根据买方需要，以优惠的条件供应买方本合同所涵盖的生产线所需的一切设备及备品备件，以保证设备的正常运转

　　5.3卖方同意，在买方紧急需要时，自接到买方订货通知到发货不应超过 小时，并以前款优惠价格供货

　　6.付款方式、交货期

　　6.1买方分三批付款：在合同生效后 天内，买方向卖方支付合同总额 %货款；设备安装、调试、试运行完毕，经买方认可一周内，买方向卖方支付合同总额 %货款；设备正常运行 天，经双方正式验收合格后一周内，买方向卖方付合同总额 %的货款；质保期满后付清余款

　　6.2卖方应在收到收到买方第一批货款后 天内，完成设备的交货。卖方负责货物包装、运输及保险

　　6.3货物到达最终目的地起 天，如发现品质或数量与本合同规定不符时，包括属于保险公司或运输公司责任，买方有权要求换货或索赔及所有因换货及索赔引起的一切费用包括但不限于检验费、换货的费用、仓储及装卸费，由卖方负担

　　***延迟交货及罚金：卖方如不能按照合同规定的时间交货，只有在卖方同意根据双方协商扣除罚金的条件下，买方同意延迟交货。罚金为每7天罚合同总金额的`0.5%，不足7天按7天计，但赔付不超过有关货物金额的5%，如卖方交货晚于本合同规定的时间10周，买方有权取消本合同，而卖方仍应毫不延迟地如上所述向买方交付罚金

　　7.保修

　　7.1自设备经过双方验收合格之日起按生产厂家规定的条款进行免费保修服务，免费保修服务期限为 年。保修期内，卖方必须在接到买方保修通知后 天内派人至买方现场维修

　　7.2保修期内，如由于火灾、水灾、地震、磁电串入、等不可抗拒原因及买方人为破坏因素造成的损坏，卖方负责免费维修，设备材料成本费用由买方承担

　　7.3保修期后，卖方必须在接到买方维修通知后 天内派人至买方现场维修。设备的维修、更换，买方酌情收取成本费和服务费，收费标准另行约定

　　7.4保修期内，卖方未能在合同约定的期限内履行保修义务，每迟延一天，卖方向买方支付合同金额 %的违约金并赔偿买方其他经济损失，违约金累计总额不超过合同总额的30%

　　7.5卖方超过三十天仍未履行保修义务，买方有权解除合同并要求赔偿经济损失；卖方未能在接到买方通知三十天内将设备维修至正常使用的状态，买方有权要求卖方换货或解除合同并要求卖方赔偿经济损失。保修期后，卖方未能在合同约定的期限内履行维修义务，每迟延一天，卖方向买方支付合同金额 %的违约金并赔偿买方其他经济损失，违约金累计总额不超过合同总额的30%

　　8.不可抗力

　　如发生不可抗力事件，受不可抗力事件影响的一方应取得公证机关的不能履行或不能全部履行合同的证明，并在事件发生后7个工作日内，及时通知对方并有责任避免损失的扩大。

　　9.合同变更

　　未尽事宜，双方协商解决；合同的变更及修改须经双方同意，以书面形式变更

　　10合同文本及效力

　　10.1合同自双方签字并盖章后生效

　　10.2合同一式四份，双方各执两份，具有同等法律效力。

　　设备采购安装合同 2

　　电梯设备订货安装调试 合 同 书

　　项目名称：

　　日 期： 2013年09月05日

　　电梯设备采购及安装合同

　　合同号：

　　甲方(采 购人)： 公司签定地点：乙方（供应商）：电梯有限公司

　　根据《中华人民共和国合同法》的有关规定，经甲、乙双方协商一致，签订本合同并遵照执行： 一、设备型号、数量及价格

　　电梯安装服务有限公司

　　二、 设备价付款方式及收款帐户

　　2.1 在本合同签订之日起5个工作日内，甲方应向乙方支付本合同设备总价的20%（第一期

　　款），计人民币（大写）： 作为合同定金，直接付至本合同乙方指定帐户。若合同履行，则定金抵作本合同的货款。

　　2.2 甲方应在本合同交货期20个工作日前将本合同设备总价的80%（第二期款），计人民币

　　（大写）：直接付至本合同乙方指定帐户，乙方收到该款后按期予以发货。

　　收款帐户：公司全称：

　　开户银行： 银行帐号：

　　安装价付款方式及收款帐户

　　2.3甲方应在安装进场前5个工作日内将安装合同总金额的50%，即人民币（大写）：整（￥ 直

　　接汇入本合同乙方指定帐户，乙方收到该款项后作好进场安装工作的计划，否则安装工作另

　　行安排。

　　2.4在电（扶）梯设备安装完毕、调试验收合格后取得电梯使用证之日起7个工作日内，甲方应将

　　安装合同总金额50%，即人民币（大写）： 直接汇入本合同乙方指定帐户。

　　收款帐户：

　　公司全称： 电梯安装服务有限公司 开户银行：中国银行 帐号： 368 982

　　2.5所有款项必须直接汇入本合同乙方指定帐户，甲方不得付给未经乙方书面同意的任何第三方，否则视为甲方未履行付款义务。

　　三、 交货和收货

　　3.1 交货期： 按标书要求

　　3.2 交货方式: 运输及费用结算方式

　　运输方式：公路运输由乙方单位负责委托承运单位运输，运费含在合同中。 接货地址： 甲方指定地点 联系人： 1

　　四、收货查验

　　4.1 甲方在收到货物当日应根据货单清点箱数，查验缺损情况，并在运输单据上签署到货意

　　见。若由于甲方原因不能按时清点货物和查验缺损情况的，则以电（扶）梯设备到货之日起第3天视为乙方已向甲方交付了符合合同约定的电(扶)梯设备。

　　4.2 甲方收货后安装进场前应妥善保管电梯部件。正常安装期间的保管责任由乙方负责。 4.3 开箱查验：

　　甲方应会同乙方人员根据装箱清单、产品合格证书和随机文件技术规定的数量和质量标

　　准验收（产品合格证书是认定原产地的最终依据），如发现缺损件，经乙方核对无误后补齐缺损件。甲方逾期提出异议或自行开箱的，视为所交产品质量和数量符合合同规定。

　　五、产品质量保证

　　5.1 乙方电梯根据“GB/T-21739 2008”家用电梯制造与安装安全规范进行制造与安装。 5.2 乙方须按本合同规定的电（扶）梯设备规格型号向甲方提供全新的电（扶）梯设备。

　　六、电（扶）梯设备安装施工期限

　　6.1 本合同预计施工周期为

　　6.2 当电（扶）梯设备到达安装地点，甲、乙双方联合检查并确定土建和工地状况，具备安装

　　条件后，由甲、乙双方协商并书面约定一个安装工期（包括开工、完工日期），以便相互配合，如期完工。

　　七、电梯安装相关的工作责任和费用

　　7.1甲方责任和费用

　　7.1.1在开工前30天，书面通知乙方进行安装前勘查并配合乙方勘查工作。

　　7.1.2如电梯进场安装后，因甲方原因发生停工，则停工期间的保管责任由甲方承担。 7.1.3 甲方在安装施工现场提供足够面积的，有防盗措施和风雨保护措施要求的工具室，以及工具室的照明电源。

　　7.1.4 甲方负责提供符合经甲乙双方确认的土建图纸和标准的电梯井道，负责井道的土建工程，包括按钮箱孔、厅外指层灯箱孔，厅外报站钟孔的预留，机房至值班室对讲线路预埋；牛腿、机房曳引机座、控制柜座、缓冲器座的混凝土灌注，并通知乙方及时约定检查日期，检查后如有不合格部分需要修正的，甲方应在双方约定好的时间内完成。

　　7.1.5 提供符合乙方土建布置图规定的机房、井道、底坑，提供各楼层地面水*装饰基准线，墙面装饰基准线，清除施工现场积水和杂物。

　　7.1.6 机房内每台电梯设备上方至少有一个吊钩或起重梁（应有清楚的承载标示），其承载力和位置应符合布置图的要求；并提供符合电梯规格要求的动力电源和照明电源（三相五线制），在安装开工前，电源应提供到电梯机房电源箱附件。若有错位应及时修改。

　　7.1.7负责安装施工期间与其它工程单位交叉作业时的协调工作并负责支付相关的费用。 7.1.8 负责安装完工后土建部分的回填和装修工作。

　　7.1.9 负责提供电梯设备吊装场地和吊装点。在安装地点的首层或货车到达层内，有电梯保管场地，该场地应设置在能确保电梯导轨（5米长）搬去侯梯厅通路的地方；提供安装期间工具间及仓储间。

　　7.1.10 负责安装施工期间所需的水泥、沙石与水、电消耗。

　　7.1.11 负责对讲至消控中心或值班室线的费用和轿厢内电话机。

　　7.1.12 电梯底坑、井道、土建预留门洞、机房甲方按照乙方提供的井道土建布置图制作，若存在不符合安装要求的地方由甲方在货到前通知土建负责整改至符合安装要求（或购买材料制作，材料费和人工费由甲方负责），该整改费用由甲方负责。

　　7.1.13电梯井道为钢结构，甲方需提供验收所需的`钢结构设计、施工、监理等相关资质资料。因甲方结构现场问题不能验收的，相关责任甲方负责。

　　7.2 乙方责任和费用

　　7.2.1 在合同约定安装时间前，负责派员前往安装现场进行土建勘测，确认工地安装条件，向甲方提供咨询服务和提出整改要求，与甲方约定具体开工日期。

　　7.2.2 在设备到货后，会同甲方代表根据发运资料共同对设备包装完整性和装箱数量进行清点。

　　7.2.3 在正常安装期间，负责保管库房内尚未安装的设备及部件。 7.2.4 按照国家电梯安装规范及质量标准完成设备的安装和调试工作。

　　7.2.5 遵守施工现场的有关规章制度。

　　7.2.6 参加现场施工协调会议，配合甲方建筑施工。

　　7.2.7 负责为乙方现场施工人员购买劳动保险和人身保险，施工过程中的安全责任由乙方负责。

　　7.2.8负责由于安装质量问题造成的整改和费用。

　　7.2.9电梯在安装时的设备吊装和脚手架搭拆费用由乙方负责。 7.2.10负责签订电梯安装监检合同并支付监检费用。

　　八、质量保证：

　　8.1保修期：乙方向甲方提供为期24个月的免费保修服务。

　　8.2在免费保修期间，乙方免费每月二次维保及提供正常消耗磨损的电梯零部件和油脂（不包括照明灯具），因非乙方原因造成的设备损坏由甲方承担责任和费用，乙方提供有偿的服务。

　　8.3如甲方违约，自行安排乙方以外的其他单位进行电梯安装、调试，乙方将不承担任何质量和安全责任，以及免费保修的责任及费用。

　　8.4监于电梯设备所涉及的技术条件比较复杂，为确保运行质量，电梯设备交付使用后，应由乙方进行维修保养，并由双方于保修期满日前15天签订《电梯设备保养合同》，乙方将提供完善的有偿保养服务，并在保养期内提供优惠价格的配件。

　　九、价格调整

　　如果因为甲方原因造成实际安装日期距电梯到货日期超过6个月，或由于甲方的原因造成安装停工期超过3个月，则乙方有权提出安装价格上调要求，并另行签署补充协议。

　　十、司法管辖

　　任何由本合同引起的争议和纠纷，应首先友好协商解决。协商不成可向原告所在地的人民法院提起诉讼。

　　十一、不可抗力

　　指任何提出不可抗力事件的一方所不能合理控制其在该方没有过错或过失的情况下发生的任何事件、条件或情况，包括暴风雪、闪电、洪水、台风、水灾、飓风、地震、山崩、战争、封锁、***事件、动乱、破坏活动或其他类似的自然或社会事件。且在该等事件发生后，尽管提出不可抗力的一方已采取合理的措施阻止其发生或将事件的负面影响降到最小，但该事件仍导致该方延迟或中断履行其在本合同项下的义务。

　　设备采购安装合同 3

　　甲方(需方)：

　　乙方(供方)：

　　依照《中华人民共和国合同法》及其它有关法律、法规的规定，甲乙双方本着*等自愿、

　　第一条 产品设备型号、数量及价格：

　　1.1见附件

　　1.2合同总价格：本合同设备及相关技术服务等总价为人民币。以上总价格已包含设备到达甲方指定交货地点的运输费、现场安装调试费、使用培训费、质保期内维修和技术服务费等。

　　第二条 付款方式：

　　2.1货款支付：本合同签订后，乙方在本合同约定的时间内将设备送到甲方指定收货地

　　第三条 设备交货：

　　3.1交货日期：合同签订后，乙方开始备货，应在月方指定收货地址。

　　3.2交货地点：

　　3.3如因甲方对本项目工程设计进行变更需对设备规格型号进行调整，则甲方应在发货

　　第四条 包装运输:

　　4.1包装：设备包装为原生产厂家的包装，凡由于乙方对货物包装不善致使货物遭到损

　　4.2运输费用：达到甲方指定地点的运输费用全部由乙方承担。

　　第五条 设备初验：

　　5.1设备到达甲方指定的安装场所后，由甲乙双方指定代表对本合同设备进行验收(设

　　5.2乙方保证甲方所购监控设备产品系优质合格、全新的商品，设备和材料的选型均符

　　第六条 安装：

　　6.1设备安装：本合同设备产品的安装工作由乙方承担。

　　6.2系统调试：本合同设备的调试工作由乙方承担，在安装完成后进行设备安装调试时，由乙方全权负责设备调试工作。

　　6.3使用培训：甲方代表和使用管理员的操作培训由乙方培训，由乙方到甲方公司进行，具体内容和方式由双方指定代表另行商定，具体时间由甲方通知乙方。

　　第七条 售后服务：

　　7.1售后服务期限：从乙方供货之日起整机免费质保壹年，部份件两年(如硬盘、显示器)。在质保期内乙方免费上门维修及更换。

　　7.2售后服务响应时间：服务响应时间为24小时。乙方在24小时内解决出现的问题与设备系统故障，如果乙方维修不及时，甲方有权自行处理，所涉及的维修费用由乙方承担。

　　7.3在用户使用中，如果发现乙方所供的设备性能和质量与合同规定要求不相符，乙方应负责更换相应的设备产品并运送至使用单位现场，所有费用由乙方承担。当发生部件损坏返修的情况时，该部件的保修期将重新计算。

　　7.4乙方对系统提供终身技术支持和维护，质保期满后，乙方保证对发生故障的零件按照优惠价格进行修理。

　　7.5即使在质保期内，属于下列情况者均不属于质保范围：

　　1)用户因使用、维修、保管不当而引致的故障和损坏者;

　　2)用户自行拆装，更改或修理机内任何部分而造成的故障及一切人为损坏者;

　　3)因天灾人祸，如雷击、火灾、风灾、水害、地震或非正常电压等人力不可抗拒之灾害引致故障和损坏者。

　　第八条 违约责任：

　　8.1乙方应在合同签订后按照合同规定时间把设备产品运抵到甲方指定地点。

　　8.2任何一方因不可抗力因素(如：战争、地震、水灾、火灾、暴风雪)造成甲乙双方不能按本合同条款履行义务时，可以免除甲乙双方的责任，但无法实施合同义务方应承担举证责任，同时本合同能够履行的部分条款应继续履行。

　　8.3本合同签订后双方必须全面履行。如因故需要变更或解除，需经双方协商一致另立

　　8.4合同转让：未经双方协商一致，任何一方均不得将本合同项下的权利、义务转让与任何第三人;否则合同转让无效，同时还应承担保密责任。

　　第九条 保密责任：

　　9.1本合同项下所涉及的各项技术信息和商业信息都属于保密信息，双方都负有严格的保密义务，应采取相应的保密措施。

　　9.2甲乙双方应对所签订合同中的产品价格、产品品种等敏感条款承担保密责任，双方均不得将对方信息透露给第三方，否则，视为违反保密义务，承担保密责任。

　　9.3保密期限：本条款的效力至本协议约定的全部保密内容成为社会公众所知悉的信息后终止。

　　第十条 安全责任：

　　10.1本合同所设及到的乙方在安装过程中产生的一系列安全问题，由乙方负责，甲方不承担任何安全责任。

　　第十一条 合同争议的解决方式：

　　11.1本合同履行中如产生争议时，双方应友好协商解决，如果协商不成时双方同意由合同履行地的仲裁委员会实施仲裁。仲裁裁决是终局的，对双方均有约束力。仲裁费用由败诉方承担。

　　第十二条 其他事宜：

　　12.1本合同一式两份，甲方一份乙方一份，经双方授权代表签字并加盖公章后生效，传真件具有同等效力。

　　12.2本合同其有效直至双方已完全履行合同项下的所有义务且双方之间的所有付款和索赔已结清为止。

　　甲方（盖章）：_______________ 乙方（盖章）：___________________

　　甲方代表签名：_______________ 乙方代表签名：___________________

　　地址：_______________________ 地址：___________________________

　　电话：_______________________ 电话：___________________________

　　传真：_______________________ 传真：___________________________

　　日期：______年______月_____日 日期：_______年_______月_______日

　　设备采购安装合同 4

　　发包方（甲方）：

　　地址：

　　承包方（乙方）：

　　地址：

　　以合同法为依据，甲乙双方就____________________项目的擦窗机成套设备采购安装工程进行磋商，双方协商一致，将该工程交乙方施工，为明确双方责任，特签订如下协议供双方遵照执行。

　　一、工程概况

　　1、合同范围：

　　2、工程地点：

　　3、承包方式：

　　4、合同价款：

　　二、合同工期

　　1、供货与安装期限本项目的供货期_______日历天，安装期_______日历天（日历日，含法定节假日和公休日）；

　　2、交货期是从接到买方供货指令时开始计算；

　　3、安装期是从买方对货物验收合格，发出安装指令时开始计算。

　　三、付款方式

　　1、合同签订时，甲方支付工程款的______%作为预付款。

　　2、乙方完成工程的一半时，甲方支付工程款的_______%。

　　3、乙方完成本工程时，甲方支付工程款的_______%，剩余5%作为质保金，在保修期满时无息支付。

　　四、甲方权利及义务

　　1、甲方有权监督乙方的维护服务，若乙方存在不符合约定的行为，甲方有权要求乙方进行更正；

　　2、协助乙方保护现场设备不被人为破坏；保证所有的使用者都必须具备相关资质，避免违章操作；

　　3、承担维护过程中所发生的水费及电费；

　　4、在收到乙方通知验收后，及时组织人员验收，甲方应及时按照合同约定付款。

　　五、乙方权利及义务

　　1、乙方承诺在合同有效期内，承担擦窗机使用过程中因设备维护原因发生的安全事故责任；

　　2、乙方须接受甲方的监督，对于甲方提出意见应予接受并改正；

　　3、乙方应保证安全文明施工，禁止酒后作业；

　　4、工程完工时，及时向甲方发出验收通知。

　　六、质量目标

　　本合同要求达到买方要求的合格标准及国家行业主管部门颁布的有关规定，包括但不限于《擦窗机》、《高处作业吊篮》等。

　　七、违约责任

　　双方应恪守本合同所有条款的规定，如有一方违反或不遵守本约定，责任方应向守约方承担本合同及法律规定的违约责任。

　　八、争议处理

　　由于履行本合同发生的任何争端、争议或要求，双方应通过友好协商解决。如协商不能解决，双方均可向工程所在地人民法院起诉。

　　九、附则

　　1、本合同自双方代表签字起生效。

　　2、本合同一式_______份，甲方_______份，乙方_______份，具有同等效力。

　　3、本合同未尽事宜，由双方协商解决。

　　甲方：

　　地址：

　　联系人：

　　联系电话：

　　工程所在地：

　　签订时间：_______年_______月_______日

　　乙方：

　　地址：

　　联系人：

　　联系电话：

　　工程所在地：

　　签订时间：_______年_______月_______日

　　设备采购安装合同 5

　　买方：（以下简称甲方）

　　卖方：（以下简称乙方）

　　一、总则

　　依照《中华人民共和国合同法》及其他相关法律、行政法规的规定，遵守*等、自愿、公*和诚实信用的原则，甲乙双方就供水设备采购、安装、调试事项协商一致，订立本合同。

　　二、工程概况

　　1.工程名称：

　　2.工程地址：

　　3.本合同约定的产品及服务：依据供水工程施工图纸及甲方招投标等文件为标准，提供包括但不限于：供水设备及相关产品，供水设备运输、安装、调试及后期维护等产品和服务。

　　1）安装及施工范围：本工程图纸包含的与供水设备相关的所有内容（包括但不限于：供水工程设备工艺电气部分、自动化部分等图纸规定的`所有项目）。

　　2）设备参数是乙方根据甲方招标技术要求来进行选型配置的，完全满足甲方招标技术要求。

　　3）乙方保证产品为全新产品，质量、规格和性能与甲方项目要求所需一致。

　　三、交货期和安装期

　　1.设备交货期：从合同生效之日起计算3天全部到达甲方现场，现场具备安装条件后7日内安装完毕，具备安装条件是指：水泵房土建工程完毕，设备土建基础施工完毕。

　　2.从合同生效之日起计算60天内，乙方需按照图纸施工完毕。

　　3.设备的运输：乙方负责送货，运输、装卸费由乙方承担。

　　四、设备的调试期

　　1.设备调试期：甲方向乙方发出调试时间通知，乙方在收到调试通知之次日起5日内完成，调试通知的方式包括但不限于：电话通话通知、短信或微信通知、书面函件、邮箱或邮件等任何方式。

　　2.本套设备由乙方按照合同约定负责安装和调试，若设备安装调试完毕，甲方对设备是否合格存有争议的，双方同意共同委托相关鉴定部门对争议进行鉴定，鉴定费用先由乙方垫付，鉴定结论对双方具有约束力，双方依据鉴定结论情况承担鉴定费用。

　　3.乙方应为甲方提供技术咨询服务，并为甲方培训技术人员。

　　五、交货和安装地点

　　交货、安装地点：

　　六、计价及付款方式

　　1.计价方式：￥1380000.00元（人民币大写：壹佰叁拾捌万元整）总价包干，该包干总价是指乙方实施该工程所发生的所有费用，包括但不限于：设备款、运输装卸费、安装费、安装调试费、后期售后服务费等所有费用。结算时以包干总价为准，除甲方允许的工程变更和签证外，不作任何调整。

　　2.付款

　　2.1付款方式：对公转账

　　2.2付款时间

　　1）甲方根据乙方完成的工程量进度付款（付款时，乙方需给甲方开具税率为13%的增值税专用发票），工程量进度款以甲方要求为准。

　　2）留5%作为质保金，质保期2年，质保期内，保修、更换；质保期满2年后，无任何质量问题，甲方无息支付给乙方5%质保金。

　　七、质量标准

　　1.乙方提供的产品应符合国家标准和本合同约定技术标准。乙方所**品因质量不符合本合同约定标准，乙方应返还甲方支付的全部价款，并赔偿甲方合同总价30%的违约金，且还应赔偿甲方因此而造成的全部损失。

　　2.质保期：整机质保2年，终身维护，即全套设备安装调试完毕，经验收合格移交之日起满2年。质保期内若发生产品质量问题，乙方接到甲方通知后，应在48小时内赶至甲方现场进行维修，若逾期未到的，甲方可委托第三人维修，维修费在质保金内扣除。

　　八、验收

　　1.乙方应在送货前1天电话通知甲方，在货物到达甲方工地现场后，由甲、乙双方按合同对产品外观、数量、品牌进行清点。若货物与合同约定不符，乙方须在10日之内按照合同约定补正。

　　2.乙方应在全套设备安装调试完毕后2日内通知甲方并邀请相关公司验收，甲方接通知后应在5日内组织验收（法定节假日除外），验收合格出具书面的验收结论。

　　3.验收标准：按本合同约定的质量标准执行。

　　九、双方权利义务

　　1.乙方应按合同约定按时保量的交付产品、进行安装调试。

　　2.乙方交付的产品、材料应符合国家相关的质量、规范标准。

　　3.乙方产品和安装材料、工具到达甲方项目现场时，甲方提供相应的保管场所，乙方应自行负责上述物品的保管。

　　4.乙方人员进入甲方现场安装调试时，应做好防火、卫生等工作，若因乙方人员在工作中损坏甲方财物的，乙方应负责赔偿。

　　5.乙方在合同履行过程中应做好安全培训和安全措施，避免安全事故的发生，若在合同履行期间发生安全事故，一切责任由乙方自行承担与甲方无关，因此给甲方造成损失的乙方应当赔偿。

　　6.甲方给乙方在安装调试期间提供水、电等条件。

　　十、违约责任

　　逾期责任：乙方在合同约定的工期内不能按时交货或完工的，每逾期1日应向甲方支付5000元履约金，如逾期超过20日，甲方可自行解除合同，并要求乙方返还支付的全部价款，且乙方应赔偿合同总价15%的违约金；若甲方不按合同约定的时间支付进度款，则每逾期1日应向乙方支付合同总价款千分之五的违约金，如逾期超过20日，则乙方可解除合同，并可以主张15%的违约金。

　　十一、附则

　　1.双方履行本合同发生争议的，应通过友好协商解决，如果协商不能解决，应向合同履行地人民法院提起诉讼。

　　2.本合同经双方签章后生效。

　　3.本合同一式两份，双方各执一份。

　　甲方：乙方：

　　法定代表人：法定代表人：

　　电话：电话：

　　账号：账号：

　　20xx年x月x日20xx年x月x日

　　设备采购安装合同 6

　　甲方：__________

　　乙方：__________

　　__________年__________月__________日

　　1、合同总则：

　　甲、乙双方根据《中华人民共和国合同法》及相关规定、本着友好、*等协商的原则。甲方委托乙方为该项目（）提供（）设备、安装施工任务制定本合同条款，以明确合同双方的权利和责任。

　　甲方权利和义务

　　1、甲方提出施工具体要求。

　　2、在工程施工中，甲方应积极配合，为乙方顺利完成施工任务给予支持和方便。指定专人配合乙方工程范围的工作，协调工作。在合同项目的执行期间，为了项目的顺利实施，甲方应当向乙方提供一切便利条件，包括乙方项目经理要求甲方提供项目实施必要的支持。

　　3、在施工过程中，如甲方需要增加材料设备或工作量，甲乙双方现场办理工程洽商。

　　4、按本合同规定及时付款。

　　乙方责任

　　1、乙方应选派优秀的技术人员及施工人员进行项目的.实施，按照合同中有关条款明确的设计、按质、保量、及时、完成项目。

　　2、合同内容，以及乙方在谈判、签署及履行本合同过程中知悉的任何有关甲方的信息和甲方用户信息。

　　3、保设备质量和施工质量。无特殊情况，应确保按期竣工。

　　4、遵守现场管路规定，安全、文明施工，如因乙方人员违反操作规程或有关规定，出现设备或人身安全事故，责任自负。

　　2、合同总金额及支付条款

　　1、本工程合同金额为：￥大写：__________（人民币）。

　　2、付款方式

　　1）本合同自签定当日，甲方支付乙方合同总额的%，即：__________。乙方收到本期款后，将马上部署派布线系统材料及施工工具进场，施工人员进场开始进行布线管路施工和穿线。

　　2）设备工程全部完工，甲乙双方共同验收合格后三日内，甲方向乙方支付合同总额的%，即：__________大写：__________（人民币）。

　　3）乙方收到甲方款后，全部设备和材料正式移交甲方使用。

　　4）付款以汇款、支票或现金方式均可。乙方在收到每笔合同款后3日内向甲方开局正式发票。

　　3、供货及设备验收（货）

　　1、交货地点：__________

　　甲方所在地：__________

　　2、工期为：__________天。

　　3、乙方将根据工程实施计划进度，将工程所需设备及时运送到位（不可抗力除外）。

　　4、乙方保证提供的材料与设备是全新的、高质量的、符合合同要求的，乙方保证设备的正常运行使用。

　　5、设备验收：设备到达现场前一天，由双方项目负责人员负责设备的验收。

　　4、合同生效及其它

　　1、本合同自甲、乙双方授权代表签字并加盖单位公章后生效。

　　2、本合同一式四份，甲乙双方各执两份，具同等法律效力。

　　3、本合同未尽事宜，甲、乙双方可签订补充协议，补充协议与本合同具有同等法律效力。

　　4、本合同的附件与合同正文具有同等法律效力。

　　甲方盖章：__________

　　甲方代表人签字：__________

　　甲方指定联系人：__________

　　联系电话：__________

　　签约时间：__________年__________月__________日

　　乙方盖章：__________

　　乙方代表人签字：__________

　　乙方指定联系人：__________

　　联系电话：__________

　　签约时间：__________年__________月__________日

　　设备采购安装合同 7

　　买方：（以下简称甲方）

　　卖方：（以下简称乙方）

　　一、总则

　　依照《中华人民共和国合同法》及其他相关法律、行政法规的规定，遵守*等、自愿、公*和诚实信用的原则，甲乙双方就供水设备采购、安装、调试事项协商一致，订立本合同。

　　二、工程概况

　　1.工程名称：

　　2.工程地址：

　　3.本合同约定的产品及服务：依据供水工程施工图纸及甲方招投标等文件为标准，提供包括但不限于：供水设备及相关产品，供水设备运输、安装、调试及后期维护等产品和服务。

　　1）、安装及施工范围：本工程图纸包含的与供水设备相关的所有内容（包括但不限于：供水工程设备工艺电气部分、自动化部分等图纸规定的所有项目）。

　　2）、设备参数是乙方根据甲方招标技术要求来进行选型配置的，完全满足甲方招标技术要求。

　　3）、乙方保证产品为全新产品，质量、规格和性能与甲方项目要求所需一致。

　　三、交货期和安装期

　　1.设备交货期：从合同生效之日起计算3天全部到达甲方现场，现场具备安装条件后7日内安装完毕，具备安装条件是指：水泵房土建工程完毕，设备土建基础施工完毕。

　　2.从合同生效之日起计算60天内，乙方需按照图纸施工完毕。

　　3.设备的运输：乙方负责送货，运输、装卸费由乙方承担。

　　四、设备的调试期

　　1.设备调试期：甲方向乙方发出调试时间通知，乙方在收到调试通知之次日起5日内完成，调试通知的方式包括但不限于：电话通话通知、短信或微信通知、书面函件、邮箱或邮件等任何方式。

　　2.本套设备由乙方按照合同约定负责安装和调试，若设备安装调试完毕，甲方对设备是否合格存有争议的，双方同意共同委托相关鉴定部门对争议进行鉴定，鉴定费用先由乙方垫付，鉴定结论对双方具有约束力，双方依据鉴定结论情况承担鉴定费用。

　　3.乙方应为甲方提供技术咨询服务，并为甲方培训技术人员。

　　五、交货和安装地点

　　交货、安装地点：

　　六、计价及付款方式

　　1.计价方式：￥1380000.00元（人民币大写：壹佰叁拾捌万元整）总价包干，该包干总价是指乙方实施该工程所发生的所有费用，包括但不限于：设备款、运输装卸费、安装费、安装调试费、后期售后服务费等所有费用。结算时以包干总价为准，除甲方允许的工程变更和签证外，不作任何调整。

　　2.付款

　　2.1付款方式：对公转账

　　2.2付款时间

　　1）甲方根据乙方完成的工程量进度付款（付款时，乙方需给甲方开具税率为13%的增值税专用发票），工程量进度款以甲方要求为准。

　　2）留5%作为质保金，质保期2年，质保期内，保修、更换；质保期满2年后，无任何质量问题，甲方无息支付给乙方5%质保金。

　　七、质量标准

　　1.乙方提供的产品应符合国家标准和本合同约定技术标准。乙方所**品因质量不符合本合同约定标准，乙方应返还甲方支付的全部价款，并赔偿甲方合同总价30%的违约金，且还应赔偿甲方因此而造成的全部损失。

　　2.质保期：整机质保2年，终身维护，即全套设备安装调试完毕，经验收合格移交之日起满2年。质保期内若发生产品质量问题，乙方接到甲方通知后，应在48小时内赶至甲方现场进行维修，若逾期未到的，甲方可委托第三人维修，维修费在质保金内扣除。

　　八、验收

　　1.乙方应在送货前1天电话通知甲方，在货物到达甲方工地现场后，由甲、乙双方按合同对产品外观、数量、品牌进行清点。若货物与合同约定不符，乙方须在10日之内按照合同约定补正。

　　2.乙方应在全套设备安装调试完毕后2日内通知甲方并邀请相关公司验收，甲方接通知后应在5日内组织验收（法定节假日除外），验收合格出具书面的验收结论。

　　3.验收标准：按本合同约定的质量标准执行。

　　九、双方权利义务

　　1.乙方应按合同约定按时保量的交付产品、进行安装调试。

　　2.乙方交付的产品、材料应符合国家相关的质量、规范标准。

　　3.乙方产品和安装材料、工具到达甲方项目现场时，甲方提供相应的保管场所，乙方应自行负责上述物品的保管。

　　4.乙方人员进入甲方现场安装调试时，应做好防火、卫生等工作，若因乙方人员在工作中损坏甲方财物的，乙方应负责赔偿。

　　5.乙方在合同履行过程中应做好安全培训和安全措施，避免安全事故的发生，若在合同履行期间发生安全事故，一切责任由乙方自行承担与甲方无关，因此给甲方造成损失的乙方应当赔偿。

　　6.甲方给乙方在安装调试期间提供水、电等条件。

　　十、违约责任

　　逾期责任：乙方在合同约定的工期内不能按时交货或完工的，每逾期1日应向甲方支付5000元履约金，如逾期超过20日，甲方可自行解除合同，并要求乙方返还支付的全部价款，且乙方应赔偿合同总价15%的违约金；若甲方不按合同约定的'时间支付进度款，则每逾期1日应向乙方支付合同总价款千分之五的违约金，如逾期超过20日，则乙方可解除合同，并可以主张15%的违约金。

　　十一、附则

　　1.双方履行本合同发生争议的，应通过友好协商解决，如果协商不能解决，应向合同履行地人民法院提起诉讼。

　　2.本合同经双方签章后生效。

　　3.本合同一式两份，双方各执一份。

　　甲方：乙方：

　　法定代表人：法定代表人：

　　电话：电话：

　　账号：账号：

　　年月日年月日

　　设备采购安装合同 8

　　发包方（以下简称甲方）：_____________

　　承包方（以下简称乙方）：_____________

　　根据《中华人民共和国合同法》及有关法律法规，结合中标条件，经双方协商，现就舞钢市人民医院病房综合楼消防系统工程 特签订本合同，以资共同遵守：

　　一、工程名称：舞钢市人民医院病房综合楼消防系统工程

　　二、承包范围：

　　施工图纸中所包含的所有消防系统设备；

　　以上消防系统设备的安装、售后服务，整体消防系统（含消防水系统）的安装调试开通并经消防监督部门验收认可。本次招标包含所有消防系统成套装置，其产品品牌在提供时应经甲方考察认可。

　　三、承包方式：按中标价

　　四、质量等级：合格并配合主体争创优良工程。

　　五、工程工期：自甲方或监理出具的开工令之日起计到系统调试结束之日为该工程工期。总工期60个工作日。

　　六、合同价款：（人民币）_____________________

　　七、工程款支付：乙方接到甲方入场通知后三天内组织施工人员进场。

　　施工过程中按施工进度拨款，付至合同总价的80%；安装调试并经消防监督部门验收合格后付至总价的15%；剩余合同总价5%的工程款，质保期满后一个月内结清。

　　八、工程质量：

　　1．工程质量要求达到合格标准，并配合主体工程创优质工程。

　　2．乙方必须严格按照施工图纸、技术资料和消防系统工程施工规范进行施工并接受甲方、监理、总包单位的监督。

　　3．乙方在施工过程中必须遵守下列规定：

　　（1） 由乙方提供的'设备材料均应有合格证、消防准用证、产品质量性能检测证明，报甲方审批后方可用于工程；

　　（2） 隐蔽工程必须经甲方、监理认可后，方可进行下一道工序；

　　（3）工程竣工后，乙方按规定对工程实行保修，保修时间自通过竣工验收之日算起。

　　九、工程验收

　　（一）全部设备由乙方进行安装调试，并按有关规定程序报请有关部门验收合格后交付甲方使用，一切费用均由乙方承担。

　　（二）工程竣工后乙方应向消防监督部门及甲方提交如下技术资料：

　　1．设备合格证

　　2．系统工程竣工图

　　3．按舞钢市消防监督部门的规定提交全部资料

　　4．竣工报告及竣工通知书

　　（三）竣工验收资料由乙方编整后，转由总承包单位一并汇总备案。

　　十、质保期

　　质保期为一年（以投标文件承诺的为准），自验收合格签字之日起开始计算十二个月连续运转正常良好。（验收以当地消防监督部门验收为准）在此期间，凡因设备质量及安装质量问题，由乙方免费进行保修。如属乙方原因延迟验收，则质保期计算为验收后的十八个月。

　　十一、售后服务措施

　　（一）人员培训：乙方应免费对甲方操作使用人员进行培训；

　　（二）培训内容为：

　　1．报警和灭火的基本原理；

　　2．设备的操作使用和维护；

　　3．紧急情况的处理程序和补救措施。

　　（三）服务措施：

　　1．在保修期内，乙方每月应定时进行巡检，并查看值班人员记录，发现隐患及时消除。

　　2．乙方应实行24小时值班制度，当甲方值班人员发现问题通知乙方后，乙方人员应在2小时内赶到甲方进行处理，并做好处理记录。

　　十二、双方责任：

　　（一）乙方责任：

　　1．工程质量达不到合同规定的要求，应无条件返修并承担由此造成的一切费用。

　　2．工程不能按合同规定的工期交付使用的，乙方应赔偿甲方逾期违约金，每延期一天按总造价每日万分之三计算。

　　3．乙方应严格按照国家消防标准组织施工，确保工程质量合格、并配合主体争创优良工程。

　　4．乙方应做到安全文明施工，保证安全施工并接受监理人员的监督。因施工措施不当引起的各类安全事故的全部责任和费用由承包人承担。

　　5．施工期间乙方应遵守甲方所制定的有关规章制度，服从甲方监理人员的指挥。

　　6．工程完工后，乙方应及时组织整理施工图纸和消防验收资料，并按照有关规定程序报请有关部门验收合格后交付甲方使用。如不能顺利完成工程验收，乙方对工程质量负一切责任。

　　7．工程完工后，乙方能顺利完成工程验收，乙方对工程质量负一切责任。

　　（二）甲方责任：

　　1．未能按照合同的规定履行自己应负的责任，竣工工期相应顺延。

　　2．工程未经验收，甲方提前使用或擅自动用，由此而发生的质量或其他问题，甲方承担责任。

　　3．乙方竣工通知书送达十日内无正当理由不进行验收的，赔偿乙方逾期违约金，每延期一天按付款金额每日万分之三计算。

　　4．不按合同规定拨付工程款，每延期一天按付款金额每日万分之三偿付乙方赔偿金。

　　5．施工期间甲方应提供现场监理指导，并协助乙方及时解决和处理施工中遇到的问题。

　　6．甲方应向乙方提供施工所需的水、电、材料堆放场地，乙方施工所用的水、电费用由乙方负责支付。

　　十三、纠纷解决办法

　　执行本合同发生争议，由甲、乙双方协商解决。协商不成，由工程所在地仲裁委员会仲裁或向合同签订地人民法院起诉。

　　十四、合同解释顺序：

　　（一）本合同文件

　　（二）招标文件及其答疑补充文件

　　（三）投标文件及乙方在评标中的询标承诺

　　十五、其它条款：

　　1．未经甲方许可，乙方擅自将工程或工程的一部分转包给其他单位，因此造成的各类责任、损失和工期延误由乙方自负。

　　2．本合同双方签字后生效，并具有法律效力，任何一方违反本合同条款均按《合同法》和国家相关法律法规承担经济责任。

　　3．合同执行过程中，如一方需修改或终止本合同，必须征得对方同意，并酌情赔偿经济损失。合同执行过程中若发生纠纷，双方应友好协商解决，协商不成，可通过人民法院调解。

　　4．本工程若有设计变更，按设计单位出具的变更通知进行签证并调整合同价款。

　　5．本合同正本贰份，副本陆份，具有同等法律效力，由甲、乙双方分别保存。

　　合同签订时间：________ 签订地点：________

　　发包方（章）：________ 承包方（章）：____

　　代表签字：____________ 代表签字：________

　　电话：________________ 电话:_____________

　　地址：________________ 地址：____________

　　开户银行：____________ 开户银行：________

　　银行账号：____________ 银行账号：________

　　设备采购安装合同 9

　　甲方：__________

　　乙方：__________

　　__________年__________月__________日

　　1、合同总则：

　　甲、乙双方根据《中华人民共和国合同法》及相关规定、本着友好、*等协商的原则。甲方委托乙方为该项目（）提供（）设备、安装施工任务制定本合同条款，以明确合同双方的权利和责任。

　　甲方权利和义务

　　1、甲方提出施工具体要求。

　　2、在工程施工中，甲方应积极配合，为乙方顺利完成施工任务给予支持和方便。指定专人配合乙方工程范围的工作，协调工作。在合同项目的执行期间，为了项目的顺利实施，甲方应当向乙方提供一切便利条件，包括乙方项目经理要求甲方提供项目实施必要的支持。

　　3、在施工过程中，如甲方需要增加材料设备或工作量，甲乙双方现场办理工程洽商。

　　4、按本合同规定及时付款。

　　乙方责任

　　1、乙方应选派优秀的技术人员及施工人员进行项目的实施，按照合同中有关条款明确的设计、按质、保量、及时、完成项目。

　　2、合同内容，以及乙方在谈判、签署及履行本合同过程中知悉的任何有关甲方的`信息和甲方用户信息。

　　3、保设备质量和施工质量。无特殊情况，应确保按期竣工。

　　4、遵守现场管路规定，安全、文明施工，如因乙方人员违反操作规程或有关规定，出现设备或人身安全事故，责任自负。

　　2、合同总金额及支付条款

　　1、本工程合同金额为：￥大写：__________（人民币）。

　　2、付款方式

　　1）本合同自签定当日，甲方支付乙方合同总额的%，即：__________。乙方收到本期款后，将马上部署派布线系统材料及施工工具进场，施工人员进场开始进行布线管路施工和穿线。

　　2）设备工程全部完工，甲乙双方共同验收合格后三日内，甲方向乙方支付合同总额的%，即：__________大写：__________（人民币）。

　　3）乙方收到甲方款后，全部设备和材料正式移交甲方使用。

　　4）付款以汇款、支票或现金方式均可。乙方在收到每笔合同款后3日内向甲方开局正式发票。

　　3、供货及设备验收（货）

　　1、交货地点：__________

　　甲方所在地：__________

　　2、工期为：__________天。

　　3、乙方将根据工程实施计划进度，将工程所需设备及时运送到位（不可抗力除外）。

　　4、乙方保证提供的材料与设备是全新的、高质量的、符合合同要求的，乙方保证设备的正常运行使用。

　　5、设备验收：设备到达现场前一天，由双方项目负责人员负责设备的验收。

　　4、合同生效及其它

　　1、本合同自甲、乙双方授权代表签字并加盖单位公章后生效。

　　2、本合同一式四份，甲乙双方各执两份，具同等法律效力。

　　3、本合同未尽事宜，甲、乙双方可签订补充协议，补充协议与本合同具有同等法律效力。

　　4、本合同的附件与合同正文具有同等法律效力。

　　甲方盖章：__________

　　甲方代表人签字：__________

　　甲方指定联系人：__________

　　联系电话：__________

　　签约时间：__________年__________月__________日

　　乙方盖章：__________

　　乙方代表人签字：__________

　　乙方指定联系人：__________

　　联系电话：__________

　　签约时间：__________年__________月__________日

　　设备采购安装合同 10

　　甲方： 签订时间：年 月 日 乙方： 签订地点：

　　依照《中华人民共和国合同法》，甲乙双方就本项目标的物采购事项签订本合同, 以兹信守：

　　第一条 合同标的（下称：货物）及合同总价

　　注：合同总价已包含货物的价款、包装、运输、装卸、安装、调试、技术、指导、培训、咨询、服务、保险、检测、验收合格交付使用之前以及技术和售后服务等等或成本、利润、税收等其他各项有关费用，以及货物进口的商检、关税和海关手续等费用，甲方无须向乙方另外支付本合同规定之外的任何费用。

　　第二条 质量要求和技术标准

　　1、乙方提供的货物必须符合中华人民共和国***环保标准、国家有关产品质量认证标准，以及甲方询价文件和乙方报价文件中规定的质量要求和技术指标为约定标准；甲乙双方如遇对质量要求和技术指标的约定标准有相互抵触或异议的事项，由甲方在询价与报价文件中按质量要求和技术指标比较优胜的原则确定该项的约定标准。

　　2、乙方提供的货物（含零配件、随机工具等）必须是全新的、表面和内部均无瑕疵的原厂正品。 3、包装和运输：

　　（1）乙方应采取防潮、防雨、防冻、防锈等相应措施对货物进行包装，确保货物在正常作业和装卸条件下安全无损地到达合同指定地点。乙方自行承担货物运输损失风险。

　　（2）包装箱及每一附件应由乙方注明货物名称、型号、件数、附件名，包装箱内应附有产品说明书和使用说明书。

　　4、技术标准：

　　第三条 保修和售后服务

　　乙方根据下表向甲方提供货物的免费保修和保养服务：

　　1、保修期、保养期按甲方经对货物书面验收合格之日起计算。

　　2、在保修期、保养期内，如货物设备非因甲方的人为原因而出现质量问题，甲方有权向乙方提出质量异议，乙方应负责包修、包换或包退，承担修理、调换或退货的实际费用；乙方未按时修理或未按时退换，均视为延期交货。乙方保证在接到故障电话后小时内响应用户要求，小时内派员上门现场维护并在小时内排除故障修复使用，如在规定时间内不能修复解决，则提供相同功能档次的货物设备给甲方作为代替使用，确保货物设备的正常运作和使用。

　　3、如乙方违反保修约定的，每次支付违约金人民币 1000 元，如甲方聘请第三方维修的，承担甲方聘请第三方维修的费用，并赔偿甲方的损失。

　　第四条 价款和支付方式

　　1、合同总价：￥ 元 （人民币大写： ）。

　　2、 支付方式：

　　⑴、在本合同签订后7个工作日内，甲方向乙方预付合同总价的%款项：￥ 元 （人民币大写： ）

　　⑵、在乙方发货前，甲方收到乙方增值税发票和付款通知后7个工作日内，甲方向乙方支付合同总价的%款项：￥ 元 （人民币大写： ）；

　　⑶、在货物经书面验收合格之日起，甲方收到乙方提供的全部余款增值税发票后的十五个工作日内向乙方支付合同总价的％款项：￥ 元 （人民币大写： ）；

　　⑷、合同总价剩余的％款项：￥ 元 （人民币大写： ）在质保

　　期满后甲方接到乙方通知的十五个工作日内，按照相关保修条款约定，向乙方支付。

　　第五条 交货时间、地点和方式

　　1、交货时间：乙方应在本合同签订之日起的日内，免费将货物及其配件、随机工具送达甲方指定地点，并在交货日内安装调试完毕，并免费提供技术培训和咨询服务。

　　2、交货时，乙方应将货物的用户手册、保修手册等单证交付给甲方，其中：进口产品必须提供国家进出口商品检验部门的检验证明，国内产品还必须提供出厂合格证。

　　3、交货地点： 甲方指定的地点。

　　4、交货方式：由乙方送货上门。

　　第六条 安装、调试和验收

　　1、数量清点：在到货当日，由甲方对货物数量进行清点。该单据仅作为甲方对乙方送货数量的清点说明，不得作为甲方对货物质量的验收证明；货物以密封包装箱形式送达的，甲方只先行清点包装箱的数量；货物安装时，双方共同开箱验收。。

　　2、产品到甲方工厂后，由乙方负责安装，并进行设备调试。乙方接到甲方人员通知后，乙方工作人员应当在48小时内进行到甲方工厂现场进行安装。乙方应当在到达现场后 天内完成设备安装，并且设备应当调试完毕，可以进行正常的生产。

　　3 、在安装、调试前2日，乙方技术服务人员应当向甲方工程技术人员做设备技术交底，乙方应当提供设备技术参数、说明书、资料、图纸，讲解和示范及将要进行的程序和方法。

　　4、乙方技术服务人员安装、调试过程中，对重要工序，乙方技术服务人员应当明确告知甲方工程技术人员，并且甲方工程技术人员要对施工情况进行书面确认，否则甲方工程技术人员有权要求乙方技术服务人员停止安装、调试，乙方应当主动停止设备的安装、调试工序。经甲方书面确认的工序如因乙方技术服务人员指导错误而发生的问题，乙方应当承担赔偿责任。

　　5、为使甲方相关操作人员对设备能进行正常操作、维护、保养,乙方应当免费对甲方相关操作提供相应的技术培训,并免费提供培训资料,培训应当与工程进度相一致。培训完成后，甲方的操作人员应具备能独立操作、维护、保养设备的能力。

　　6、乙方派出员工必须具有相关的资质，并且严格安装相关规定操作施工，如乙方员工发生事故的，由乙方自行承担，与甲方无关。

　　7、质量验收：在乙方完成设备安装调试完毕后个工作日内，按照本合同第二条的约定，甲方组织质量验收，双方签署书面验收单。

　　第七条 违约责任

　　1 、甲方逾期付款的，每逾期一日，按逾期付款部分的万分之五/日计算，向乙方支付违约金。 2 、乙方逾期交付货物或逾期完成调试的，每逾期一日，按合同总价的万分之五/日计算，向甲方支付违约金；乙方仍需履行合同向甲方交付货物或调试义务；如乙方逾期 15天仍未交货或调试后验收不合格的，甲方有权解除合同，乙方应及时退还甲方全部已付款项，并按合同总价的20％计算，向甲方支付违约金。

　　3、乙方交付货物或部件的品质、性能、技术标准、质量要求不符合合同约定的，甲方有权向乙方提出更换货物及索赔，乙方应在甲方提出之日起 7 天内免费更换货物，未按时更换的，视作乙方逾期交货，按本条前述第2款处理。

　　如经更换，货物质量仍不符合本合同约定的，甲方有权解除合同，乙方应及时退还甲方全部已付款项，并按合同总价的20％计算，向甲方支付违约金。

　　4、乙方保证本合同项下货物的权利无瑕疵，包括货物所有权及知识产权等权利无瑕疵。如任何第三方经法院（或仲裁机构）裁决有权对上述货物主张权利或国家机关依法对货物进行没收查处的，乙方除应向甲方返还已收款项外，还应按合同总价的20％向甲方支付的违约金并赔偿因此给甲方造成的一切损失。

　　5、乙方偿付的违约金不足以弥补甲方损失的，还应赔偿甲方的损失。

　　第八条 不可抗力

　　任何一方由于不可抗力的原因不能履行合同时，应在不可抗力发生后 7天内向对方通报不能履行或不能完全履行的理由，在取得不可抗力发生地市级以上**相关部门证明以后，允许延期履行、部分履行或者不履行合同，并根据情况可部分或全部免于承担违约责任。

　　第九条 合同的变更、中止、终止

　　甲乙双方均不得擅自变更、中止或者终止本合同。

　　如继续履行本合同将损害国家利益和社会公共利益的，双方应变更、中止或者终止合同。双方不能就此协商一致的，按本合同第十条处理。

　　第十条 其它

　　（一）本合同适用法律为中华人民共和国法律、法规。在本合同履行过程中发生争议的，由双方协商解决；协商不成时，由上海仲裁委员会作出仲裁，并适用其仲裁规则。

　　（二）附件、询价单、报价单是合同的组成部分，与合同具有同等的法律效力；有关本合同条款的修改、补充和变更，均应以书面形式进行，经双方签字、盖章后生效。

　　（三）本合同自双方签字盖章后生效。本合同一式4份，甲方执2份、乙方执2份。

　　甲方：

　　乙方：

　　地址： 地址：

　　法定代表人： 法定代表人： 委托代理人： 电话：

　　邮政编码： 开户银行： 账号： 签约时间：200年月

　　附件：询价单、报价单

　　委托代理人： 电话：

　　邮政编码：

　　开户银行：

　　账号：

　　签约时间：年 月 日

设备安装采购合同范本五份（扩展2）

——安装采购合同范本十份

　　安装采购合同 1

　　甲方：

　　乙方：

　　甲、乙双方就活动板房采购及安装有关事宜，经双方协商一致，订立以下协议，以资双方共同遵照履行，采购安装合同范本。

　　第一条甲方因工程施工的需要，向乙方采购品牌为“”的活动板房，并由乙方负责安装。

　　第二条本合同为“交钥匙工程”合同，即活动板房所需的主要材料、辅助材料、加工制作、运输、安装设计等全由乙方负责并承担全部费用；活动板房的`安装、活动板房占地范围内的土建基础施工、外场地水泥地面*整施工、活动板房内的吊顶及水电安装和内装修、所有的安装费用（含人工费）等全由乙方负责并承担全部费用。甲方只负责竣工验收后投入使用，并按本合同的约定支付合同价款。

　　第三条采购及安装活动板房的规格、楼层、栋数及面积：

　　序号

　　规格

　　楼层

　　栋数

　　面积

　　1

　　2

　　3

　　4

　　合计

　　第四条合同价款：按活动板房面积的每*方米元固定单价包干，此固定包干单价不因任何原因而调整。

　　第五条活动板房面积的计算方式：

　　1、板房面积=外墙外边线长×宽×层数

　　2、室外楼梯走道面积=每层自然投影面积之和

　　3、雨棚面积=雨棚投影面积的一半

　　4、总面积=（1）+（2）+（3）（总面积即为活动板房面积）

　　第六条合同期限：乙方应在20xx年12月日前将活动板房安装完工，并交付甲方使用。

　　第七条质量及技术要求：乙方应确保其生产和安装的活动板房的质量和技术符合国家相应的标准，并确保甲方的正常使用。乙方在竣工验收时应向甲方提**品质量合格证书，并在质保期内承担维修和保修责任。

　　第八条本合同的质保期为两年，自活动板房竣工验收合格之日起计算质保期。

　　第九条付款方式：活动板房安装完成后3日内，甲方向乙方支付元；活动板房经甲方、建设方、监理等部门验收合格，乙方向甲方交付活动板房使用并同时向甲方交付所有施工资料后3日内，甲方向乙方支付元；甲乙双方结算完毕后3日内，甲方向乙方支付至合同结算总价款的95%；剩余5%作为质量保证金，在本合同约定的质保期满后3日内支付完毕。

　　第十条结算方式：本合同约定的固定包干单价元/*方米×双方共同验收确认的活动板房面积=本合同的结算总价款。

　　第十一条活动板房的权属：本合同约定的活动板房在乙方交付给甲方使用后，所有权归甲方。

　　第十二条甲方的权利和义务：

　　1、负责协助乙方进行安装施工；

　　2、负责提供安装施工场地；

　　3、根据乙方的申请，负责组织相关人员办理竣工验收；

　　4、严格按照本合同的约定支付合同款项。

　　第十三条乙方的权利和义务：

　　1、根据甲方的具体要求，设计和制造施工图纸，并将图纸报甲方审定；

　　2、保证活动板房所用材料的质量、性能符合国家的产品质量和技术要求；保证活动板房的结构安全和甲方的正常使用；承担质量不合格、安装不合格给甲方造成的所有损失的赔偿责任；

　　3、承担安装施工期间造成的安全事故、财产损失等的所有赔偿责任；

　　4、按本合同的约定时间安装完工并交付甲方使用，每延期一天，按合同结算金额的千分之三向甲方支付违约金；

　　5、承担质保期内的保修和维修责任。

　　第十四条其他事项的约定：

　　1、本合同履行期间发生纠纷，双方应先协商解决，协商不成，任何一方均有权向甲方所在地人民法院提起诉讼。

　　2、本合同一式两份，双方各持一方，签字（盖章）后具有同等法律效力。

　　甲方：

　　委托代理人：

　　合同签订时间：

　　乙方：

　　委托代理人：

　　合同签订时间：

　　安装采购合同 2

　　甲方：

　　乙方：________有限公司

　　甲乙双方经友好协商，本着*等、互利、互惠的原则，就甲方网络硬件设备采购、安装、调试等事宜达成一致意见。为保证项目的顺利完成，特签订本合同。

　　甲、乙双方共同认可并同意本合同及附件的各项内容。

　　一、合同金额：

　　本合同总额为（大写）人民币____ （￥ ____ 元）。

　　二、验收时间：

　　1、验收时间：合同签订起____日内，即__年__月__日之前；

　　2、验收内容：乙方按甲方要求安装并调试完毕：

　　（1）所有网络硬件设备正常运行；

　　（2）连通各个网络结点。

　　三、结算方式及期限

　　1、合同签订时：甲方应支付给乙方预付款人民币（大写）____元（￥ __ 元）整。

　　2、所有网络设备安装、调试、验收完成后甲方在三个工作日内支付给乙方剩余款项。

　　3、对于本合同约定范围之外的变化，可由双方另行协商，达成一致后可作为本合同的补充条款。

　　4、付款信息

　　公司名称：________有限公司

　　公司账号：__________

　　开户行：________支行

　　四、双方的责任和义务

　　甲方：

　　1、按照合同约定，按时支付相应费用，

　　2、乙方进行现场安装之前，甲方应将电力等配套设施安装到位。

　　3、严格按照双方事先约定，积极配合乙方工作，审查方案，完成协助事项并监督工程的实施进展。

　　4、按合同约定的内容进行工程验收。

　　乙方：

　　1、按照合同约定，在深入了解甲方的需求的情况下，负责整个网络设备的采购、安装、调试及进度安排。

　　2、严格按照合同约定，对甲方有关人员提供咨询等服务，并保证按期保质完成网络安装工程。

　　五、合同的变更与解除

　　1、本合同未尽事宜，由双方协商解决。

　　2、如发生不可抗力事件，本合同将自动解除。

　　3、若甲、乙双方存在纠纷，应友好协商，无法达成一致应由当地的人民法院裁决。

　　4、如有经双方协商并签字生效的合同补充条款与本合同具有同等法律效力。

　　5、本合同一式两份，甲乙双方各执一份，双方代表签字之日起生效。

　　六、本合同附件

　　附件1：《设备及价格清单》

　　甲方盖章：乙方盖章：

　　经办人：经办人：

　　签定时间：__年__月__日签定时间：__年__月__日

　　安装采购合同 3

　　发包方： (以下简称甲方)

　　承包方： (以下简称乙方)

　　根据《民法典》及有关规定，结合本工程的具体情况，经协商一致，达成如下合同条款，在资共同信守。

　　一、工程名称：

　　二、工程地点：

　　三、施工期限：

　　本工程施工工期25天(从乙方收到甲方定金之日起)本工程进场日期为________年____月____日。竣工验收日期：________年____月____日。

　　四、工程内容及质量要求

　　乙方按甲方所需要的厨房设备数量、规格、要求而维修安装调试(具体详见设备清单为准)。

　　五、维修工程造价：

　　本工程总造价(不含税务发票)合计人民币大写 百 拾 万仟 佰 元整。： 元。(详见产品清单数量为准)设备维修如有增减，再另外结算。

　　六、付款方式

　　1、实行分期付款方式，即双方签订合同之日起，甲方向乙方支付人民币：壹万元整(10000.00)为本合同定金。

　　2、乙方维修进度到，就清洗油烟罩完毕，甲方向乙方支付人民币：叁万元整(30000.00)为工程进度款。

　　3、设备维修及安装调试合格后，甲方开业经营1个月内付清本工程维修全部余款给乙方人民币：(： )

　　4、如果甲方未能向乙方支付本工程进度款时，乙方有权停止施工。

　　七、双方违约责任

　　1、乙方完成工期不符合规定，乙方每天按合同总造价，偿付逾期违约金给甲方。

　　2、甲方未按合同规定支付工程款给乙方，甲方每天按合同总造价，偿付逾期违约金给乙方。

　　3、在履行本合同过程中如发生争议，双方好协商解决，协商不成的，任何一方可向工程 所在地人民法院起。

　　八、其他

　　1、工程进场施工前，甲方应现场清理完毕，完成供排水及土建烟道等设备，提供水、电、能源(油、石油气等)装置，并接到施工现场范围内供乙方使用。

　　2、如遇下列情况，工期应相应延期

　　(1)甲方在合同规定进场前一天，不交给乙方施工场地、进场道路、施工用水、电、能源而影响乙方进场施工时。

　　(2)在施工中因停水、停电影响6小时以上时。

　　(3)甲方未按合同支付工程进度款给乙方而 影响施工进度时。

　　3、设备安装过程必要破坏的土建，修复应由甲方负责。

　　4、

　　(1)工程设备预算表(或设备清单数量)，经双方协商签字后所补充的文件等均为本合的组成部分，具有同等的法律效力。

　　(2)本合同依法鉴订，即具有法律效力，任何一方不得擅自改变或解除合同。

　　(3)本合同一式两份，甲、乙双方各执一份。

　　甲方： 乙方：

　　法人代表： 法人代表：

　　委托代理人： 委托代理人：

　　电话： 电话：

　　开户行：中国XX银行

　　帐号：

　　签订日期：________年____月____日

　　安装采购合同 4

　　发包方(以下简称甲方)：___________合同编号：___________

　　承包方(以下简称乙方)：___________签订地点：___________

　　鉴于甲、乙双方己经过充分协商，双方约定：甲方委托乙方采购中央空调产品(具体明细见附件《________________》),并由乙方承包甲方之中央空调安装工程。为确保工程质量及工期的顺利完成,本着双方诚实守信的原则签定本安装施工合同。经甲乙双方协商达成以下条款：

　　第一条工程名称：中央空调设备采购及安装工程(前述空调安装工程，本合同未作特殊说明的，以下简称“本工程”)。

　　第二条工程地址：______________

　　第三条工程范围：______________

　　第四条施工要求：乙方按照乙方向甲方提供且甲方签字认可之设计方案与预算进场施工。如因甲方提出本方案修改或因装修施工等原因需要中央空调施工作出局部调整(或变更),调整后增减工程量及产生费用由双方现场代表在《工程变更核定单》上确认签字后即可生效。

　　第五条工程验收：按照国家的相关规范标准执行。

　　第六条工程周期：

　　6-1本工程工期为______天，即自2011年______月______日至2011年______月______日;其中室内工程主体部分工期为______天，即自2011年______月______日至2011年______月______日。(前述“本工程工期”在本合同中未作特殊说明的，仅指进场施工之日起至交付甲方验收之日止。)

　　6-2如遇下列情况，经甲乙双方现场代表共同签字确认后，工期可以作相应顺延，并以书面形式确定顺延期限：

　　6-2-1甲方在本合同规定进场施工之日前3日，不能提供施工场地、进场道路、施工用水或电源未按规定接通而影响乙方进场施工;

　　6-2-2明确由甲方负责供应的材料、设备、成品或半成品等，未能按本合同规定的日期进场,或向乙方交验时发现有缺陷,需要修、配、改、代、换而耽误施工进度;

　　6-2-3重大设计变更、实际操作与设计规定不符等原因而增加工程量;

　　6-2-4乙方在施工过程中因市政停水、停电连续影响8小时以上;

　　6-2-5甲方现场代表或工程师无故拖延办理签字等确认手续而影响下一工序施工;

　　6-2-6因遇不可抗力的自然灾害(如：自然原因引起的地震、水灾、火灾、风灾、泥石流等)而影响工程进度;

　　6-2-7甲方未按本合同规定向乙方支付预付款、工程款、代购材料价款而影响施工进度。

　　第七条承包金额及付款方式：

　　本空调安装工程采用包工包料的承包方式。本工程总承包价为人民币(大写)：___________元整(￥：_______________)。

　　7-1本合同签定之日,甲方向乙方支付本工程总承包价的______%,即人民币(大写)：___________元整(￥)作为本合同定金。

　　7-2乙方中央空调主机设备到达甲方施工现场，甲方向乙方支付本工程总承包价的__________%,即人民币(大写)：___________元整(￥)。

　　7-3本工程安装、调试完毕后交付甲方使用，支付余下工程款￥元(大写元整)。

　　第八条甲方权利与责任：

　　8-1甲方提出任务需求，乙方作出施工组织方案，经甲乙双方代表签字(盖章)认可后，形成最终执行方案，并制定验收标准，作为工程项目验收的依据。

　　8-2空调所需电源须由专业电工实施安装，乙方不负责电源安装等关联工作，甲方负责主机电源(含电缆线、空气开关等工程材料)到空调机组所需之指定位置。

　　8-3甲方根据施工地区供水、供电、水压、电压情况，向乙方提供必要的电源、水源及临时施工场地、现场办公室、机具材料库房等。

　　8-4乙方进场施工之日起(见本合同第六条6-1款)前1日内，甲方须向乙方提供完整的技术资料。

　　8-5在本工程施工现场，甲方负责向乙方提供必要的协调和帮助(如：乙方在施工过程中与装修、消防等其他施工单位的协调工作等)。

　　8-6甲方依据此合同对乙方的工作进行监督和检查。

　　8-7如乙方有履行合同不利或不符合合同的情况，出现严重影响工程建设的施工进度或其他情况时，甲方有权要求乙方采取包括更换乙方主要人员等在内的相应改进措施。

　　8-8涉及工程工期、质量、造价等较大问题变更时，应由甲乙双方共同确定可否变更和如何变更，并按国家有关程序办理。

　　8-9严格按本合同书中第七条款的规定支付项目所需款项。

　　8-10甲方应配备专业技术人员及管理人员协助乙方做好现场安装、调试、竣工验收等工作,按相关规定办理工程移交、协调项目实施过程中的有关问题，按时向乙方提供资金及必要的工作条件。

　　8-11对于非乙方原因造成的工程量增加,经甲乙双方均认可的情况下，甲方须在5日内向乙方支付相应的由工程量增加而引起的费用(该费用由甲乙双方共同协商而定)。

　　8-12对因甲方原因造成工期延误，导致乙方未能按本合同第六条6-1款“本工程工期”内的时间交付甲方验收，甲方必须对乙方作出相应误工补偿。补偿标准由双方另行协商后签订《补充协议》。

　　8-13隐蔽工程由乙方自检后，填写《隐蔽工程验收单》通知甲方检查验收。甲方应在接到通知后24小时汇到现场进行检验，甲方认可并在《隐蔽工程验收单》上签字后，方可进行下一工序施工;若甲方在接到通知后24小时内未到现场进行检验，乙方经质量检查部门检验确认合格后，即可隐蔽继续施工，甲方应予承认并办理检验合格手续且承担质量检查部门的检验费用。如甲方提出异议，可再次进行复检，合格者，其费用由甲方负责;不合格者，由乙方负责，因此而造成的工期损失由责任方负责。

　　8-14工程完工后，由乙方向甲方发出《工程竣工通知书》，甲方在接到此通知书后10日内进行竣工验收，如超过10日而甲方仍未组织验收工作，则视为己验收合格。未经验收的工程，甲方不得使用，否则，由甲方自行承担质量责任，并视为己验收合格。

　　8-15甲方应按合同规定日期(见本合同第六条6-1款)配合乙方办好本工程的竣工验收及决算等工作，并及时办理工程财务和工程尾款。8-16甲方不得泄露乙方申明的秘密。

　　8-17甲方在附件条款中双方约定的期限内，对由乙方提交给甲方决策的报告、文件等作出决定。

　　第九条乙方权利与责任

　　9-1乙方必须按照本合同中的要求完成其全部职责。

　　9-2乙方在工作过程中，不得泄露甲方申明的秘密。

　　9-3本工程所需的施工工具由乙方自行负责。

　　9-4乙方应按本合同及本方案进行设备购买、安装，凡本合同工程图纸未约定、说明的，按国家有关规范进行。所有的安装工作均由乙方自行独立完成。

　　9-5乙方负责设备的订购、运输及保险。乙方保证工程系统的完整性，保证整个系统在交付后安全、稳定、可靠的运行，如发生合同设备的漏订或错订问题，乙方应免费补订或更换相应设备，保证系统在合同期限内安装、调试完毕，并交付甲方验收。

　　9-6设备运抵甲方现场后，甲乙双方进行现场开箱验收，根据本工程验收清单，乙方应协同设备厂商向甲方提供设备完整的到货清单和随机资料，如有数量及质量问题，一切责任由乙方承担。设备的详细型号、规格、数量应与合同设备清单一致。

　　9-7本工程系统安装及调试阶段，乙方应对甲方指派参与的技术人员进行现场培训及指导。在其过程中出现的技术问题，乙方负责解释并加以解决，保修期内及由于乙方原因所造成的设备损坏，乙方负责免费修理、更换零部件或提供新品;由于甲方原因所造成的设备损坏和保修期满后的设备损坏，由乙方提供的更换部件只收取成本费。

　　9-8乙方有权对影响空调正常安装的装修、消防等方面提出整改要求，由甲方负责协调工作。

　　9-9乙方完成所承担的任务后，须由甲方按照国家有关规范的验收标准进行测试和验收。

　　9-10乙方应保证提供给甲方的设备及其零部件、技术等的购买和使用不侵犯任何他人的有关权利，任何由此而引起的第三方对甲方提出的索赔和起诉均应由乙方负责处理，乙方须承担由此产生的一切后果及费用。

　　9-11乙方提供货物的包装，应适应长途运输和气候变化并可防潮、防雨、

　　防碎。因包装不当或没有采取足够的保护措施而发生货物损坏、变质其责任和发生的费用由乙方承。

　　9-12乙方在施工过程中应注重安全施工，因施工安全所造成的事故由乙方承担。

　　9-13乙方与甲方共同确认本方案，并进行施工督导及工程验收。

　　9-14若因甲方付款未严格按照本合同第七条款执行或因本工程施工现场装修影响、电源未按要求到位等甲方原因造成乙方施工工期延误，概由甲方负责。乙方保留对本工程所需中央空调设备及工程材料之所有权。

　　第十条其它事项：

　　10-1若因甲方原因造成工期延误15日以上(不包括15日。起算时间以本合同第六条6-1款约定的交付甲方验收之日起算)，则甲方须对乙方作出补偿(补偿金额=本合同总金额_____0.5%/天)。

　　10-2若因乙方原因(除不可抗力因素外。不可抗力指：_______________自然原因引起的地震、水灾、火灾、风灾、泥石流等)造成施工工期延误15日以上(不包括15日。起算时间以本合同第六条6-1款约定的交付甲方验收之日起算),则乙方须对甲方作出补偿(补偿金额=本合同总金额_____0.5%/天)。

　　第十一条双方的现场代表：

　　甲方现场代表：______________。

　　乙方现场代表：______________。

　　甲、乙双方的现场代表如有变动，则变动方须提前3日以书面形式通知另一方;否则，由此产生的一切责任及后果概由发生变动的一方承担。

　　第十二条其它约定：

　　甲、乙双方均保证本合同全部条款真实无虚假并严格遵照执行，任何一方违反任一条款均构成违约，违约方按本合同标的的20%向对方支付违约金。

　　第十三条合同纠纷：

　　合同纠纷的解决方式：由乙方所在地法院管辖。

　　第十四条附则：

　　本合同壹式贰份，甲、乙双方各持壹份，双方签定时生效。

　　本合同未尽事宜，由甲、乙双方协商签订补充协议，与本合同具有同等法律效力。

　　甲方：_______________乙方：_______________

　　单位地址：_______________单位地址：_______________

　　联系方式：_______________联系方式：_______________

　　安装采购合同 5

　　电梯设备订货安装调试 合 同 书

　　项目名称：

　　日 期： 2013年09月05日

　　电梯设备采购及安装合同

　　合同号：

　　甲方(采 购人)： 公司签定地点：乙方（供应商）：电梯有限公司

　　根据《中华人民共和国合同法》的有关规定，经甲、乙双方协商一致，签订本合同并遵照执行： 一、设备型号、数量及价格

　　电梯安装服务有限公司

　　二、 设备价付款方式及收款帐户

　　2.1 在本合同签订之日起5个工作日内，甲方应向乙方支付本合同设备总价的20%（第一期

　　款），计人民币（大写）： 作为合同定金，直接付至本合同乙方指定帐户。若合同履行，则定金抵作本合同的货款。

　　2.2 甲方应在本合同交货期20个工作日前将本合同设备总价的80%（第二期款），计人民币

　　（大写）：直接付至本合同乙方指定帐户，乙方收到该款后按期予以发货。

　　收款帐户：公司全称：

　　开户银行： 银行帐号：

　　安装价付款方式及收款帐户

　　2.3甲方应在安装进场前5个工作日内将安装合同总金额的50%，即人民币（大写）：整（￥ 直

　　接汇入本合同乙方指定帐户，乙方收到该款项后作好进场安装工作的计划，否则安装工作另

　　行安排。

　　2.4在电（扶）梯设备安装完毕、调试验收合格后取得电梯使用证之日起7个工作日内，甲方应将

　　安装合同总金额50%，即人民币（大写）： 直接汇入本合同乙方指定帐户。

　　收款帐户：

　　公司全称： 电梯安装服务有限公司 开户银行：中国银行 帐号： 368 982

　　2.5所有款项必须直接汇入本合同乙方指定帐户，甲方不得付给未经乙方书面同意的任何第三方，否则视为甲方未履行付款义务。

　　三、 交货和收货

　　3.1 交货期： 按标书要求

　　3.2 交货方式: 运输及费用结算方式

　　运输方式：公路运输由乙方单位负责委托承运单位运输，运费含在合同中。 接货地址： 甲方指定地点 联系人： 1

　　四、收货查验

　　4.1 甲方在收到货物当日应根据货单清点箱数，查验缺损情况，并在运输单据上签署到货意

　　见。若由于甲方原因不能按时清点货物和查验缺损情况的，则以电（扶）梯设备到货之日起第3天视为乙方已向甲方交付了符合合同约定的电(扶)梯设备。

　　4.2 甲方收货后安装进场前应妥善保管电梯部件。正常安装期间的保管责任由乙方负责。 4.3 开箱查验：

　　甲方应会同乙方人员根据装箱清单、产品合格证书和随机文件技术规定的数量和质量标

　　准验收（产品合格证书是认定原产地的最终依据），如发现缺损件，经乙方核对无误后补齐缺损件。甲方逾期提出异议或自行开箱的，视为所交产品质量和数量符合合同规定。

　　五、产品质量保证

　　5.1 乙方电梯根据“GB/T-21739 2008”家用电梯制造与安装安全规范进行制造与安装。 5.2 乙方须按本合同规定的电（扶）梯设备规格型号向甲方提供全新的电（扶）梯设备。

　　六、电（扶）梯设备安装施工期限

　　6.1 本合同预计施工周期为

　　6.2 当电（扶）梯设备到达安装地点，甲、乙双方联合检查并确定土建和工地状况，具备安装

　　条件后，由甲、乙双方协商并书面约定一个安装工期（包括开工、完工日期），以便相互配合，如期完工。

　　七、电梯安装相关的工作责任和费用

　　7.1甲方责任和费用

　　7.1.1在开工前30天，书面通知乙方进行安装前勘查并配合乙方勘查工作。

　　7.1.2如电梯进场安装后，因甲方原因发生停工，则停工期间的保管责任由甲方承担。 7.1.3 甲方在安装施工现场提供足够面积的，有防盗措施和风雨保护措施要求的工具室，以及工具室的照明电源。

　　7.1.4 甲方负责提供符合经甲乙双方确认的土建图纸和标准的电梯井道，负责井道的土建工程，包括按钮箱孔、厅外指层灯箱孔，厅外报站钟孔的预留，机房至值班室对讲线路预埋；牛腿、机房曳引机座、控制柜座、缓冲器座的混凝土灌注，并通知乙方及时约定检查日期，检查后如有不合格部分需要修正的，甲方应在双方约定好的时间内完成。

　　7.1.5 提供符合乙方土建布置图规定的机房、井道、底坑，提供各楼层地面水*装饰基准线，墙面装饰基准线，清除施工现场积水和杂物。

　　7.1.6 机房内每台电梯设备上方至少有一个吊钩或起重梁（应有清楚的承载标示），其承载力和位置应符合布置图的要求；并提供符合电梯规格要求的动力电源和照明电源（三相五线制），在安装开工前，电源应提供到电梯机房电源箱附件。若有错位应及时修改。

　　7.1.7负责安装施工期间与其它工程单位交叉作业时的协调工作并负责支付相关的费用。 7.1.8 负责安装完工后土建部分的回填和装修工作。

　　7.1.9 负责提供电梯设备吊装场地和吊装点。在安装地点的首层或货车到达层内，有电梯保管场地，该场地应设置在能确保电梯导轨（5米长）搬去侯梯厅通路的地方；提供安装期间工具间及仓储间。

　　7.1.10 负责安装施工期间所需的水泥、沙石与水、电消耗。

　　7.1.11 负责对讲至消控中心或值班室线的费用和轿厢内电话机。

　　7.1.12 电梯底坑、井道、土建预留门洞、机房甲方按照乙方提供的井道土建布置图制作，若存在不符合安装要求的地方由甲方在货到前通知土建负责整改至符合安装要求（或购买材料制作，材料费和人工费由甲方负责），该整改费用由甲方负责。

　　7.1.13电梯井道为钢结构，甲方需提供验收所需的钢结构设计、施工、监理等相关资质资料。因甲方结构现场问题不能验收的，相关责任甲方负责。

　　7.2 乙方责任和费用

　　7.2.1 在合同约定安装时间前，负责派员前往安装现场进行土建勘测，确认工地安装条件，向甲方提供咨询服务和提出整改要求，与甲方约定具体开工日期。

　　7.2.2 在设备到货后，会同甲方代表根据发运资料共同对设备包装完整性和装箱数量进行清点。

　　7.2.3 在正常安装期间，负责保管库房内尚未安装的设备及部件。 7.2.4 按照国家电梯安装规范及质量标准完成设备的安装和调试工作。

　　7.2.5 遵守施工现场的有关规章制度。

　　7.2.6 参加现场施工协调会议，配合甲方建筑施工。

　　7.2.7 负责为乙方现场施工人员购买劳动保险和人身保险，施工过程中的安全责任由乙方负责。

　　7.2.8负责由于安装质量问题造成的整改和费用。

　　7.2.9电梯在安装时的设备吊装和脚手架搭拆费用由乙方负责。 7.2.10负责签订电梯安装监检合同并支付监检费用。

　　八、质量保证：

　　8.1保修期：乙方向甲方提供为期24个月的免费保修服务。

　　8.2在免费保修期间，乙方免费每月二次维保及提供正常消耗磨损的电梯零部件和油脂（不包括照明灯具），因非乙方原因造成的设备损坏由甲方承担责任和费用，乙方提供有偿的服务。

　　8.3如甲方违约，自行安排乙方以外的其他单位进行电梯安装、调试，乙方将不承担任何质量和安全责任，以及免费保修的责任及费用。

　　8.4监于电梯设备所涉及的技术条件比较复杂，为确保运行质量，电梯设备交付使用后，应由乙方进行维修保养，并由双方于保修期满日前15天签订《电梯设备保养合同》，乙方将提供完善的有偿保养服务，并在保养期内提供优惠价格的配件。

　　九、价格调整

　　如果因为甲方原因造成实际安装日期距电梯到货日期超过6个月，或由于甲方的原因造成安装停工期超过3个月，则乙方有权提出安装价格上调要求，并另行签署补充协议。

　　十、司法管辖

　　任何由本合同引起的争议和纠纷，应首先友好协商解决。协商不成可向原告所在地的人民法院提起诉讼。

　　十一、不可抗力

　　指任何提出不可抗力事件的一方所不能合理控制其在该方没有过错或过失的情况下发生的任何事件、条件或情况，包括暴风雪、闪电、洪水、台风、水灾、飓风、地震、山崩、战争、封锁、***事件、动乱、破坏活动或其他类似的自然或社会事件。且在该等事件发生后，尽管提出不可抗力的一方已采取合理的措施阻止其发生或将事件的负面影响降到最小，但该事件仍导致该方延迟或中断履行其在本合同项下的义务。

　　安装采购合同 6

安装采购合同范本5篇

采购是对所在行业的供应商信息进行搜集分析、汇总评估，编制辅料采购计划并实施采购。合同签订后，依法享有自愿订立合同的权利，任何单位和个人不得非法干预，但是订立、履行合同仍需要遵守法律、行政法规的规定。你是否在找正准备撰写“安装采购合同范本”，下面小编收集了相关的素材，供大家写文参考！

安装采购合同范本篇1

购买方(甲方)：

出卖方(乙方)：

根据《中华人民共和国合同法》及相关法律法规，甲、乙双方在*等、自愿的基础上协商一致，就 电子屏采购 相关事宜达成如下协议：

一、供货概况

2、供货质量：

乙方对其产品必须按双方约定供货.质量应按国家标准负责三包(包修、包换、包退)，费用由乙方负担，

二、合同总价

合同总价：大写(人民币)柒拾壹万俩千元整 ;

三、付款方式货到一次性付款

四、甲方权利义务

1、甲方需在安装前说明相关的施工内容，进行技术交底。

2、指派代表，负责合同履行。对乙方供货质量、进度进行监督检查。乙方必须服从甲方指派代表合理的管理。

五、乙方权利义务

1、乙方必须向甲方提供生产企业资质证明、营业执照及相关的手续。其提供的产品，必须符合相关的国家、行业或企业标准，并随货附带产品合格证、化验报告等手续。

2、乙方负责将货物运送至约定地点，承担相应运输、保管、装卸费用，并在货物交付给甲方前承担风险责任，如乙方提供的货物包装、产品规格质量及安装不符合要求，或因乙方产品内在质量问题，引发甲方生产或质量事故，造成甲方损失的，甲方有权拒收，乙方应赔偿甲方为此支付的所有费用(包括但不限于赔偿的费用、必要的律师费、罚款等)，此责任不因甲方已进行质量监测而免除。

六、违约责任

1、甲方按规定时间及方式向乙方付款。如未按规定时间付款，每延期一天，则向乙方支付应付款项的5‰违约金。

2、所供材料的品种、规格不符合本合同规定时，乙方应负责退、换，由于上述原因延误交货时间，每延期一天，乙方应按延期交货部分货款总值的5‰向甲方支付违约金。

3、如果乙方不能按合同规定的产品数量交货，则乙方付给甲方不能交货部分货款总值的5%的违约金。

七、免责条款

甲、乙任何一方如确因不可抗力的原因，不能履行本合同时，应及时向对方通知不能履行或须延期履行，部分履行合同的理由。在取得有关机构证明后，本合同可以不履行或延期履行或部分履行，并全部或者部分免予承担违约责任。

八、合同争议解决方式

本合同在执行中如发生争议或纠纷，甲、乙双方应协商解决，也可由合同签订地工商行政管理部门调解。协商或调解不成的，可向合同签订地人民法院提起诉讼。

九、合同生效

本合同一式 2 份，甲、乙双方各持 1 份，自双方签字盖章之日起生效 。本合同在执行期间，如有未尽事宜，可由甲、乙双方协商，签订补充协议，具有同等效力。

甲方(公章)：_________　　　　　　　　乙方(公章)：_________

法定代表人(签字)：_________　　　　　法定代表人(签字)：_________

_________年____月____日　　　　　　　_________年____月____日

安装采购合同范本篇2

甲方(需方)：____________________

乙方(供方)：____________________

根据《中华人民共和国合同法》的有关规定，为了明确合同双方的权利和义务，经协商双方达成一致，本着互惠互利的原则签定本合同，乙方按本合同约定的条件和规定向甲方提**品。

一、合同标的及价款

1.1乙方向甲方提供以下产品。

1.2合同金额：________________________________________。

1.3设备由乙方负责安装调试，所需费用包含在以上总价款内。

1.4其他。

二、质量标准

2.1乙方保证向甲方所提供的合同产品是全新的、安全的、质量优良的，且技术水*先进、成熟，设备选型符合安全可靠、经济运行和易于维护的要求原厂正品，否则甲方有权退货，乙方需返还甲方所有货款。

2.2产品质量要求技术标准按原厂商产品说明书。

三、合同价款结算方式及期限

3.1在本合同生效后____日内，甲方向乙方支付合同总价款的____________，作为预付款。

3.2设备安装调试完毕正常运转，经甲方验收合格后 日内，甲方向乙方支付合同全部价款。

3.3 甲方以支票、转账等双方认可的方式向乙方支付货款，因支付货款而产生的银行手续费等费用由____方承担。乙方向甲方开具正规发票。

四、交货方式及日期

4.1乙方应按规定的日期将产品送至甲方指定的地点，运费由 方负责。

4.2交货日期：___________年________月________日前安装调试完毕 。

4.3交货地点：________________________________。

五、违约责任

5.1甲方的违约责任

5.1.1甲方逾期付款的，应按逾期付款金额____‰计算，向乙方支付逾期付款的违约金。

5.1.2甲方违反合同规定拒绝接货的，应承担由此造成的损失。

5.2 乙方的违约责任

5.2.1乙方违反合同规定迟延交货的，乙方应按每日支付迟交货物金额的____‰向甲方支付迟延交货违约金。

5.2.2在质量保证期内，如设备出现问题，甲方有权要求乙方及时派员到场维修。若乙方接到甲方维修请求后， 日内未答复或到达现场维修，每推迟1天乙方应向甲方支付违约金________元。

六、争议的解决

6.1因履行本合同所发生的或与本合同有关的一切争议或纠纷，甲乙双方首先应基于诚实信用的原则通过友好协商进行解决，如双方在争议发生后 日内通过协商未能解决的，则按以下第 种方式解决。

①任何一方有权向西宁仲裁委员会按该会的仲裁规则进行仲裁，仲裁语言为 文，仲裁裁决是终局裁决，对双方均有约束力。

②任何一方有权向甲方所在地人民法院提起诉讼。

6.2仲裁费/诉讼费由败诉方负担。

6.3 在争议处理过程中，除正在进行裁判的部分外，合同的其他部分将继续履行。

七、 合同生效终止及其他

7.1合同经甲乙双方盖章生效。

7.2本合同签订之前甲乙双方之间的所有口头或书面承诺内容若与本合同之约定不一致的，以本合同之约定为准。

7.3若本合同之某一条款的全部或部分被判定无效，不影响本合同其它条款及该条款其余部分的效力。

7.4本合同正本一式____份，由甲乙双方各执____份，每份具有同等法律效力

7.5本合同传真件与原件具有同等法律效力。

甲方(印章)：________________乙方(印章)：___________________

___________年________月________日___________年________月________日

安装采购合同范本篇3

甲方：

乙方：

一. 经双方友好协商，达成本合同条款如下：

二. 采购设备名称、数量、价格

1. 甲方向乙方采购“同方威视”THSCAN CX100100T 型X射线检查系统(以下简称设备)_柒_ 套。

2. 单台设备价格为人民贰拾捌万元(￥28万元)，本价格含设备运输、安装、调试、培训、软件控制系统、保修一年。

3. 本合同总价格为：人民币壹佰玖拾陆万元整(￥196万元)，其中系统硬件为人民币壹佰壹拾柒万陆仟元整(￥117.6万元)，“威视股份X射线检查系统运行检查软件V1.0”为人民币柒拾捌万肆仟元整(￥78.4万元)。

三.技术指标、图像处理功能和安装条件见附件一。质量保证及责任

1. 乙方提供柒套设备，负责运输、设备安装、调试、一年保修，提供技术资料、人员培训、相关技术咨询。乙方所提供的技术资料为：系统操作手册、使用说明书各一本/台。

2. 乙方所提供设备质量要符合附件一的要求。

3. 保修期为一年，自现场安装验收合格之日起计算。

4. 在保修期内凡属设备在正常使用条件(环境、温度、湿度、电源等)和在正常操作的情况下发生故障，乙方在接到甲方的通知后48小时内到达现场，免费维修。凡因用户的原因造成设备损坏(水浸、鼠咬、自行搬运、电压过高等)，所发生的全部维修费用由用户承担。

5. 乙方免费现场培训操作、维护人员4人/台。

6. 甲方负责协调最终用户，解决符合附件一要求的设备安装场地、电源及防寒、防雨等工作环境条件，并将运达现场的设备装卸到安装场地,电源要有可靠接地，接地电阻小于4欧姆。

四、验收

现场验收：设备现场安装调试完毕后,由甲方按装箱单及附件一规定的图象处理功能进行验收并签署现场验收报告，乙方向甲方正式交付设备。

四. 付款方式

1. 甲方应以电汇或支票方式，支付至乙方指定的银行及账号，乙方开具发票给甲方。

2. 全部设备完成现场安装调试经验收合格后5个工作日内，甲方向乙方支付人民币 壹佰玖拾陆万元整(￥196万元);

五. 交货地点及交货时间

1. 设备交货地点：甲方指定地点。

2. 设备交货时间：甲方负责于 年月日前确定设备具体的安装场所，款到后，乙方负责于年月日前完成全部设备的现场安装调试。 安装地址：甲方指定地点。 联系人：，电话手机： 。

3. 运输方式及运输包装由乙方自定。

七. 售后服务方式

1. 设备的保修期为一年，起始时间从设备安装调试验收完成之日算起。如因甲方原因设备到货后不能进行安装的，则保修期起始时间从到货后第31日算起。

2. 保修期内，如果设备发生故障，威视股份的维护工程师将在接到甲方通知后的48小时内到达用户所在地免费进行维修。

3. 保修期内乙方提供价值柒万元人民币的备件(备件清单间附件二)存放在甲方指定的仓库用于保修期间的维修服务，备件产权归乙方。

4. 威视股份设立48小时服务热线电话，及时为用户提供设备安装、维修和技术指导。

5. 保修期外的维修服务双方协商。

八. 其他

1. 乙方提供的产品必须符合国家有关标准，因设备质量问题造**员、财产和环境损失应由乙方承担责任。因最终用户违规操作造成设备、人员、财产和环境损失由甲方承担责任。

2. 知识产权与保密：双方应共同遵守国家有关版权、专利、商标等知识产权方面的法律规定，相互尊重对方的知识产权，对对方的技术秘密和商业秘密负有保密责任。如有违反，违约方承担相关法律责任。

3. 不可抗力风险：如发生地震、严重火灾、洪水、海潮、台风等不可抗力事件，受害方应立即通知对方，并协商解决。如遇其他不可预测事件，并造成严重影响的，双方应协商解决。

4. 仲裁：由于合同或执行合同所发生的一切争议，双方应友好协商解决。如果友好协商不能解决，应提交北京仲裁委员会仲裁，其仲裁裁决为最终裁决。

5. 本合同如有未尽事宜，经双方友好协商后签署的补充协议与本合同具有同等法律效力。本合同一式六份,具有同等法律效力,甲、乙方各持三份。

6. 本合同自双方签字并盖章之日起生效。

甲方(公章)：_________　　　　　　　　乙方(公章)：_________

法定代表人(签字)：_________　　　　　法定代表人(签字)：_________

_________年____月____日　　　　　　　_________年____月____日

安装采购合同范本篇4

甲方：________________

乙方：________________

经协商同意，根据中华人民共和国合同法的规定，订立合同如下:

第一条 甲方向乙方订货总值为人民币_________元。

第二条 产品名称、规格、质量(技术指标)

___________________。

第三条 产品包装规格及费用

___________________。

第四条 验收方法

___________________。

第五条 货款及费用等付款及结算办法

___________________。

第六条 交货规定

1、交货方式:______________。

2、交货地点:______________。

3、交货日期:______________。

4、运输费:______________。

第七条 经济责任

1、乙方应负的经济责任

(1)产品花色、品种、规格、质量不符本合同规定时，甲方同意利用者，按质论价。不能利用的，乙方应负责保修、保退、保换。由于上述原因致延误交货时间，每逾期一日，乙方应按逾期交货部分货款总值的万分之_____计算向甲方偿付逾期交货的违约金。

(2)乙方未按本合同规定的产品数量交货时，少交的部分，甲方如果需要，应照数补交。甲方如不需要，可以退货。由于退货所造成的损失，由乙方承担。如甲方需要而乙方不能交货，则乙方应付给甲方不能交货部分货款总值的5%的罚金。

(3)产品包装不符本合同规定时，乙方应负责返修或重新包装，并承担返修或重新包的费用。如甲方要求不返修或不重新包装，乙方应按不符合同规定包装价值_____%的罚金付给甲方。

(4)产品交货时间不符合同规定时，每延期一天，乙方应偿付甲方以延期交货部分货款总值万分之_____的罚金。

2、甲方应负的经济责任

(1)甲方如中途变更产品花色、品种、规格、质量或包装的规格，应偿付变更部分货款(或包装价值)总值_________%的罚金。

(2)甲方如中途退货，应事先与乙方协商，乙方同意退货的，应由甲方偿付乙方退货部分货款总值_________%的罚金。乙方不同意退货的，甲方仍按合同规定收货。

(3)甲方未按规定时间和要求向乙方交付技术资料、原材料或包装物时，除乙方得将交货日期顺延外，每顺延一日，甲方应付给乙方顺延交货产品总值万分之_____的罚金。如甲方始终不能提出应提交的上述资料等，应视同中途退货处理。

(4)属甲方自提的材料，如甲方未按规定日期提货，每延期一天，应偿付乙方以延期提货部分货款总额万分之_____的罚金。

(5)甲方如未按规定日期向乙方付款，每延期一天，应按延期付款总额万分之_____计算付给乙方，作为延期罚金。

(6)乙方送货或代运的产品，如甲方拒绝接货，甲方应承担因此而造成的损失和运输费用及罚金。

第八条 产品价格如须调整，必须经双方协商，并报请物价部门批准后方能变更。在物价主管部门批准前，仍应按合同原订价格执行。如乙方因价格问题而影响交货，则每延期交货一天，乙方应按延期交货部分总值的万分之_____作为罚金付给甲方。

第九条 甲、乙、任何一方如要求全部或部分注销合同，必须提出充分理由，经双方协商，并报请上级主管部门备案。提出注销合同一方须向对方偿付注销合同部分总额_____%的补偿金。

第十条 如因生产资料、生产设备、生产工艺或市场发生重大变化，乙方须变更产品品种、花色、规格、质量、包装时，应提前_____天与甲方协商。

第十一条 本合同所订一切条款，甲、乙任何一方不得擅自变更或修改。如一方单独变更、修改本合同，对方有权拒绝生产或收货，并要求单独变更、修改合同一方赔偿一切损失。

第十二条 甲、乙任何一方如确因不可抗力的原因，不能履行本合同时，应及时向对方通知不能履行或须延期履行，部分履行合同的理由。在取得对方主管机关证明后，本合同可以不履行或延期履行或部分履行，并免予承担违约责任。

第十三条 本合同在执行中如发生争议或纠纷，甲、乙双方应协商解决，解决不了时，任何一方均可向国家规定的合同管理机关申请调解仲裁。如一方对仲裁不服，可于接到仲裁书后____日内向人民法院起诉。

第十四条 本合同自双方签章之日起生效，到乙方将全部订货送齐经甲方验收无误，并按本合同规定将货款结算以后作废。

第十五条 本合同在执行期间，如有未尽事宜，得由甲乙双方协商，另订附则附于本合同之内，所有附则在法律上均与本合同有同等效力。

第十六条 本合同共一式______份，由甲、乙双方各执正本_____份、副本_____份，并报双方主管部门各____份。

甲方:(签字)_________________乙方:(签字)_________________

联系电话：_________________联系电话：_________________

_________年_____月_____日_________年_____月_____日

安装采购合同范本篇5

甲方：

乙方：

一：产品名称、商标、型号、数量金额签订时间：

甲、乙双方以自愿、*等互利为原则根据《中华人民共和国合同法》达成如下协议：

二、甲、乙双方的权利和义务

1：付款期限：预付款为合同报价50%，乙方提货验收后25个工作日内余额结清，质保金在质保期结束时付清。质保期合同另行约定。

2：付款方式：现金、银行转账。

3：验收标准及提出异议期限：乙方在送货单或托运凭证单上签字盖章并注明付款情况，签字盖章3日内无异议视为验收合格。

4:发票签收：开具发票后乙方应在5个工作日内签收《发票签收单》拒不签收须当月退回。发票一经签收应在25个工作日内结清票款。

5:质量及技术标准：□样品图纸□企业标准□行业标准□国家标准

6:交货日期运费计算：交货日期10-15日，运费需方负担。

三、解决合同纠纷方式：协商解决或甲方所在地法院诉讼解决、乙方拒不付款超过付款期限6个月的，甲方保留法律诉讼权利。

四、其他约定事项：未尽事宜，双方协商解决，传真件具有同等法律效力。

五、合同签发和归档.本合同一式六份，甲乙各执三份。自双方签字盖章后即时生效，合同需原件保存归档。

甲方(公章)：_________乙方(公章)：_________

法定代表人(签字)：_________法定代表人(签字)：_________

_________年____月____日_________年____月____日

　　安装采购合同 7

　　需方（甲方）：_________

　　供方（乙方）：_________

　　经协商同意，根据中华人民共和国合同法的规定，订立合同如下：

　　第一条 甲方向乙方订货总值为人民币 元（贰拾柒万壹仟圆整）。

　　第二条 产品名称、规格、质量（技术指标） 窗帘（详见附表） 。

　　第三条 产品包装规格及费用__乙方负责_______。

　　第四条 验收方法 安装完毕，甲乙双方共同验收 。

　　第五条 货款及费用等付款及结算办法：合同签定后预付定金 60 %（ 元），货到付款 30%（ 元），余款 10%（ 元）在 年 月 日前付清。

　　第六条 交货规定

　　1、交货方式：。

　　2、交货地点：。

　　3、交货日期：。

　　4、运输费： 。

　　第七条 经济责任

　　（一）乙方应负的经济责任

　　1、产品花色、品种、规格、质量不符本合同规定时，甲方同意利用者，按质论价。不能利用的，乙方应负责保修、保退、保换。由于上述原因致延误交货时间，每逾期一日，乙方应按逾期交货部分货款总值的万分之三计算向甲方偿付逾期交货的违约金。

　　2、乙方未按本合同规定的产品数量交货时，少交的部分，甲方如果需要，应照数补交。甲方如不需要，可算作退货。由于退货所造成的损失，由乙方承担。如甲方需要而乙方不能交货，则乙方应付给甲方不能交货部分货款总值的5%的罚金。

　　3、产品包装不符本合同规定时，乙方应负责返修或重新包装，并承担返修或重新包的费用。如甲方要求不返修或不重新包装，乙方应按不符合同规定包装价值2%的罚金付给甲方。

　　4、产品交货时间不符合同规定时，每延期一天，乙方应偿付甲方以延期交货部分货款总值万分之三的罚金。

　　（二）甲方应负的经济责任

　　1、甲方如中途变更产品花色、品种、规格、质量或包装的规格，应偿付变更部分货款（或包装价值）总值___10___%的罚金。

　　2、甲方如中途退货，应事先与乙方协商，乙方同意退货的，应由甲方偿付乙方退货部分货款总值___30__%的罚金。乙方不同意退货的，甲方仍按合同规定收货。

　　3、甲方未按规定时间和要求向乙方交付技术资料、原材料或包装物时，除乙方得将交货日期顺延外，每顺延一日，甲方应付给乙方顺延交货产品总值万分之三的罚金。如甲方始终不能提出应提交的上述资料等，应视同中途退货处理。

　　4、属甲方自提的材料，如甲方未按规定日期提货，每延期一天，应偿付乙方以延期提货部分货款总额万分之三的罚金。

　　5、甲方如未按规定日期向乙方付款，每延期一天，应按延期付款总额万分之三计算付给乙方，作为延期罚金。

　　6、乙方送货或代运的产品，如甲方拒绝接货，甲方应承担因此而造成的损失和运输费用及总额5%的罚金。

　　第八条 产品价格如须调整，必须经双方协商，并报请物价部门批准后方能变更。在物价主管部门批准前，仍应按合同原订价格执行。如乙方因价格问题而影响交货，则每延期交货一天，乙方应按延期交货部分总值的万分之三作为罚金付给甲方。

　　第九条 甲、乙、任何一方如要求全部或部分注销合同，必须提出充分理由，经双方协商，并报请上级主管部门备案。提出注销合同一方须向对方偿付注销合同部分总额___30___%的补偿金。

　　第十条 如因生产资料、生产设备、生产工艺或市场发生重大变化，乙方须变更产品品种、花色、规格、质量、包装时，应提前___十__天与甲方协商。

　　第十一条 本合同所订一切条款，甲、乙任何一方不得擅自变更或修改。如一方单独变更、修改本合同，对方有权拒绝生产或收货，并要求单独变更、修改合同一方赔偿一切损失。

　　第十二条 甲、乙任何一方如确因不可抗力的原因，不能履行本合同时，应及时向对方通知不能履行或须延期履行，部分履行合同的理由。在取得对方主管机关证明后，本合同可以不履行或延期履行或部分履行，并免予承担违约责任。

　　第十三条 本合同在执行中如发生争议或纠纷，甲、乙双方应协商解决，解决不了时，任何一方均可向国家规定的合同管理机关申请调解仲裁。如一方对仲裁不服，可于接到仲裁书后15日内向人民法院起诉。

　　第十四条 本合同自双方签章之日起生效，到乙方将全部订货送齐经甲方验收无误，并按本合同规定将货款结算以后作废。

　　第十五条 本合同在执行期间，如有未尽事宜，得由甲乙双方协商，另订附则附于本合同之内，所有附则在法律上均与本合同有同等效力。

　　第十六条 本合同共一式__贰 _份，由甲、乙双方各执正本_ _壹___份。

　　甲方（盖章）：__________________ 乙方：_________________________

　　代表人（签字）：________________ 身份证号码：____________________

　　_________年________月_______日 _________年________月_______日

　　安装采购合同 8

　　发包方：（以下简称甲方）

　　供货方：（以下简称乙方）

　　依照《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及其他有关法律、行政法规，遵循*等、自愿、公*和诚实信用的原则，双方就本工程防盗门施工协商一致，订立本合同。

　　一、工程概况

　　工程名称：四季花城2#高层住宅楼

　　建筑面积：18656.01m、工程地点：华县四季花城小区。

　　二、供货方式

　　供货到甲方施工现场并安装到位。

　　三、供货、安装单价

　　洞口尺寸：1.2m×2.1m、安装到位、每樘玖百玖拾元（990元），洞口尺寸：0.9m×2.1m、1m×2m、安装到位、每樘柒百贰拾元（720元），（含运输费、材料费、安装费等）。

　　四、工程款支付

　　货到现场经建设方及甲方验收合格付总价的50%，安装完付总价的30%，竣工验收合格后付清。

　　五、质量要求

　　防盗门品牌：嘉年华，门框厚1.5㎜，面板厚0.8㎜，里板厚0.6㎜，颜色同四季花城15#楼入户门，资料提供完整资料四套。

　　六、违约责任

　　1、乙方在中途因自身原因停工或质量、安全达不到要求，甲方有权另换供货方，乙方必须无条件及时退出施工现场，并赔付甲方损失。

　　2、由于甲方原因对乙方造成的损失将由甲方对乙方协商赔付损失。

　　3、合同纠纷双方协商解决或工程所在地人民法院起诉调解。

　　七、本合同一式两份，甲、乙双方各执一份，双方签字后生效，工程款付清后本合同作废。

　　甲方（公章）：_________乙方（公章）：_________

　　法定代表人（签字）：_________法定代表人（签字）：_________

　　_________年____月____日_________年____月____日

　　安装采购合同 9

　　需方：（以下简称甲方）

　　供方：（以下简称乙方）

　　需供双方在互惠互利的基础上本着*等自愿、共同合作、共同发展的原则。需方向供方订购。具体协议如下：

　　一、产品名称、商标、规格、数量、单价、金额：

　　二、产品质量：供方严格按照合同签订的防盗级别，产品商标、规格，依照GB17565—20xx国标防盗安全门通用技术条件提**品。

　　三、工程名称：______。

　　四、工程地点：______。

　　五、运输及安装：由供货方负责产品的运输及安装，所发生的费用由供方负担。但是需方必须确保安装条件的成熟和门洞尺寸的统一，不标准的洞提供电源。安装用电及垂直运输（施工电梯）由需方承担，如果因工程安装协调工作影响工期，工期顺延。供方在接到需方通知后天内到货，到货后_____天内安装完毕。

　　六、验收方法：验收时依照双方认可的款式、颜色、级别、数量、规格、商标及GB17565—20xx国标防盗安全门通用技术条件为准，货到工地由需方清点数量验收。如未提出异议，视为验收合格。安装完毕后需方在三日内组织人员进行验收，验收合格后签订验收单据。

　　七、成品保护：货到工地后由需方负责清点数量和保管。安装后供方交付需方施工钥匙一套，安装后的成品保护由需方负责。

　　八、结款方式及期限：合同签定后需方先支付总货款的30%为预付金，货到工地后需方再支付总货款的清。付完全款后供方将完整的正式钥匙交付给需方。

　　九、售后服务：供方产品质保期为_____，_________内一切非人为问题全部免费维修，_________后维修只收取工本费，接到服务电话48小时内必须赶到。

　　十、违约责任：供方逾期不能供货，每逾期一天按总金额的千分之五承担违约责任。需方逾期不能付款的，每逾期一天按总金额的千分之五承担违约责任。

　　十一、附则：如遇到其他本合同未涉及到的项目，供、需双方另协商解决。本合同一式2份，需方1份，供方1份，双方签字后生效，自签订之日起至货款结清后合同为止。

　　甲方（公章）：_________乙方（公章）：_________

　　法定代表人（签字）：_________法定代表人（签字）：_________

　　_________年____月____日_________年____月____日

　　安装采购合同 10

　　甲方：

　　乙方：

　　甲、乙双方就活动板房采购及安装有关事宜，经双方协商一致，订立以下协议，以资双方共同遵照履行，

　　第一条工程施工

　　甲方因工程施工的需要，向乙方采购品牌为“”的活动板房，并由乙方负责安装。

　　第二条材料说明

　　本合同为“交钥匙工程”合同，即活动板房所需的主要材料、辅助材料、加工制作、运输、安装设计等全由乙方负责并承担全部费用;活动板房的安装、活动板房占地范围内的土建基础施工、外场地水泥地面*整施工、活动板房内的吊顶及水电安装和内装修、所有的安装费用(含人工费)等全由乙方负责并承担全部费用。甲方只负责竣工验收后投入使用，并按本合同的约定支付合同价款。

　　第三条采购及安装活动板房的规格、楼层、栋数及面积：

　　第四条合同价款：

　　按活动板房面积的每*方米元固定单价包干，此固定包干单价不因任何原因而调整。

　　第五条活动板房面积的计算方式：

　　1、板房面积=外墙外边线长×宽×层数

　　2、室外楼梯走道面积=每层自然投影面积之和

　　3、雨棚面积=雨棚投影面积的一半

　　4、总面积=(1)+(2)+(3)(总面积即为活动板房面积)

　　第六条合同期限：

　　乙方应在20xx年XX月XX日前将活动板房安装完工，并交付甲方使用，

　　第七条质量及技术要求：

　　乙方应确保其生产和安装的活动板房的质量和技术符合国家相应的标准，并确保甲方的正常使用。乙方在竣工验收时应向甲方提**品质量合格证书，并在质保期内承担维修和保修责任。

　　第八条质保期：

　　本合同的质保期为两年，自活动板房竣工验收合格之日起计算质保期。

　　第九条付款方式：活动板房安装完成后3日内，甲方向乙方支付元;活动板房经甲方、建设方、监理等部门验收合格，乙方向甲方交付活动板房使用并同时向甲方交付所有施工资料后3日内，甲方向乙方支付元;甲乙双方结算完毕后3日内，甲方向乙方支付至合同结算总价款的95%;剩余5%作为质量保证金，在本合同约定的质保期满后3日内支付完毕。

　　第十条结算方式：

　　本合同约定的固定包干单价元*方米×双方共同验收确认的活动板房面积=本合同的结算总价款。

　　第十一条活动板房的权属：

　　本合同约定的活动板房在乙方交付给甲方使用后，所有权归甲方。

　　第十二条甲方的权利和义务：

　　1、负责协助乙方进行安装施工;

　　2、负责提供安装施工场地;

　　3、根据乙方的申请，负责组织相关人员办理竣工验收;

　　4、严格按照本合同的约定支付合同款项。

　　第十三条乙方的权利和义务：

　　1、根据甲方的具体要求，设计和制造施工图纸，并将图纸报甲方审定;

　　2、保证活动板房所用材料的质量、性能符合国家的产品质量和技术要求;保证活动板房的结构安全和甲方的正常使用;承担质量不合格、安装不合格给甲方造成的所有损失的赔偿责任;

　　3、承担安装施工期间造成的安全事故、财产损失等的所有赔偿责任;

　　4、按本合同的约定时间安装完工并交付甲方使用，每延期一天，按合同结算金额的千分之三向甲方支付违约金;

　　5、承担质保期内的保修和维修责任。

　　第十四条其他事项的约定：

　　1、本合同履行期间发生纠纷，双方应先协商解决，协商不成，任何一方均有权向甲方所在地人民法院提起诉讼。

　　2、本合同一式两份，双方各持一方，签字(盖章)后具有同等法律效力。

　　甲方：XX建设集团有限公司XX省指挥中心项目建安工程项目部

　　委托代理人：

　　合同签订时间： 年 月 日

　　乙方：

　　委托代理人：

　　合同签订时间： 年 月 日

设备安装采购合同范本五份（扩展3）

——灯具采购安装合同范本5份

　　灯具采购安装合同 1

　　发包人(全称)：

　　承包人(全称)：

　　1.工程概况：

　　工程名称：山东公路技师学院新校区教工单身宿舍路灯采购安装工程工程地点：山东公路技师学院新校区工程内容：新校区教工单身宿舍路灯采购、安装工程立项批准文号：资金情况：自筹资金

　　2.工程承包范围：

　　承包范围：本项目为路灯等照明灯具的采购、调试与安装、移装，电缆电线敷设，灯座基础制作、安装及相配套的设施施工工程。(具体详见施工图及工程量清单)。

　　3.合同工期：

　　开工日期：年月日

　　竣工日期：年月日

　　合同工期总日历天数30天

　　4.质量标准工程质量标准：工程质量目标为合格。符合《城市道路照明设计标准CJJ45-20xx》、《城市道路照明工程施工及验收规程CJJ89-20xx》等国家工程质量验收规范的要求。

　　5.合同价款

　　金额(大写)：贰拾叁万玖仟壹佰捌拾柒元(人民币)

　　6.合同生效

　　6.1合同订立时间：

　　6.2合同订立地点：山东公路技师学院

　　6.3本合同双方约定之日起生效。

　　7.材料的采购、安装与验收问题。

　　7.1直接由承包人采购的材料，必须采用正规厂家的合格国标产品(材质为中高档)，必须保证质量，附有材质证明、进货厂家、合格证、化验单、质量证明及价格，并且要得到监理工程师、发包人的检查验收和书面认定。若承包人供应的材料检测不合格，达不到项目质量要求，发包人有权另行指定材料供应商。

　　7.2施工期间，承包人采购的各类货物需符合承包人投标文件，发包人与监理公司指定相关人员对承包人采购的主要货物进行现场检验，材料入库时需由四方共同验收，签证备案。对未签字验收的材料，发包人不予认可。

　　7.3商品运至发包人施工地点后，由承包人负责安装调试，安装期间发包人、现场监理人员可随时对现场进行检查，如发现不合格产品承包人需无条件更换，安装所需一切配件、耗材全部由承包人负责。安装调试等相关费用已包含在清单单价中，发包人不再额外支付费用。

　　7.4承包人负责调试设备，调试完成后向发包人、监理单位提出验收申请，并向发包人提供使用说明、相关资料及培训服务，同时有义务向发包人提供日常巡检服务。

　　7.5安全文明施工。承包人加强施工现场安全施工管理，项目经理负责该项目安全责任，对施工人员做好安全教育，对所属的施工设备、机具的安全状况进行检查。

　　7.6做好施工现场协调工作

　　项目经理负责与发包人、总包单位、监理公司的组织协调工作，对交叉作业等情况做好充分准备，不得延误、影响总包及其他分包单位正常施工工作。对不服从发包人、监理公司负责人管理的相关人员，发包人有权对其进行撤换，由此对发包人造成的损失由承包人承担。

　　8.质保期及售后服务规定：

　　8.1自项目整体竣工验收合格之日起三年。

　　8.2质保期内所有元件、灯具等因产品质量原因承包人均免费更换。

　　8.3质保期满后可提供终身(有偿)维修保养服务。

　　9.付款方式

　　合同签订后，乙方缴纳壹万元履约保证金(投标保证金转为履约保证金);所有路灯安装完成后，甲方付至已完成工程款的70%，竣工验收合格后付实际已完成工程款的10%，审计结算完成后付实际已完成工程款的15%，剩余5%作为质保金，使用三年后无质量问题一次性无息付清。当承包人出现下列情况时，发包人可缓付工程款。

　　①工程实际进度滞后约定的计划进度7日以上，承包人无切实措施确保工期的;

　　②工程质量出现严重缺陷的;

　　③施工现场存在安全隐患，承包人不能及时消除隐患的;

　　④不按约定提交竣工资料的;

　　以上情况彻底整改解决后，发包人即恢复正常拨款，但以上原因给发包人造成的损失，由承包人全额承担。承包人恶意拖欠农民工工资的，发包人有权自承包人工程款中扣除此项费用，直接支付农民工工资。

　　10.违约责任

　　10.1依据鲁政办发[1993]72号文有关规定，因承包人原因不能按合同约定达到质量标准的，应承担总造价5%的违约责任，并承担返修义务直至达到要求的质量标准，返修费用由承包人承担。

　　10.2承包人所供货物不能满足质量要求，或供货物不符合投标样品的规、样式的，发包人有权解除合同，所造成的损失由承包人承担。解除合同后，承包人履约保证金将被没收，当发包人造成的损失大于履约保证金金额时，承包人还应赔偿该差额。

　　10.3发包人无正当理由拒收货物的，应赔偿承包人相应损失。

　　10.4履约合同如发生纠纷，由供需双方协商解决，协商不成向济南市地区法院提起诉讼。

　　11其他事项

　　11.1招标文件及其附件、投标文件及其附件，工程量清单、图纸为本合同的组成部分。

　　11.2解释顺序为本合同、招标文件及附件、投标文件及附件。

　　发包人：(公章)

　　住所：

　　法定代表人：

　　委托代理人：

　　电话：

　　传真：

　　开户银行：

　　帐号：

　　邮政编码：

　　承包人：(公章)

　　住所：

　　法定代表人：

　　委托代理人：

　　电话：

　　传真：

　　开户银行：

　　帐号：

　　邮政编码：

　　灯具采购安装合同 2

　　甲方(采购方)：(以下简称甲方)

　　乙方(供应方)：(以下简称乙方)

　　甲方由于西安市东二环金花新都会1201、1202、1203办公室项目装修的需要，现需从乙方处采购灯具材料。根据《中华人民共和国合同法》及其他有关法律、法规的规定，遵循*等、自愿、公开和诚实信用的原则，经甲乙双方协商一致，订立本合同。

　　第一条.产品内容

　　注：产品单价固定，数量为暂估量，最终结算数量以现场收料人员签收的票据作为结算依据。

　　第二条付款方式

　　1、本合同正式生效后，甲方支付给乙方合同总价款的30%作为预付款;即人民币。

　　2、货到现场支付总货款的70%;即人民币

　　第三条.质量标准

　　本合同所订产品必须为符合本合同的全新设备，乙方须按技术要求提**品，保证所提**品不受损坏。

　　第四条.交(提)货方式及验收

　　1、乙方必须按甲方要求运抵卸货地点，否则，甲方有权拒收货物;

　　2、甲方提前 日以书面形式通知乙方备货，乙方按甲方要求时间将货物及时送达至

　　3、产品的包装、供货、运输、卸车等工作及费用由乙方负责，运输途中的毁损、丢失责任由乙方承担;

　　4、未经甲方同意，乙方不得私自随意在现场卸货;

　　5、经现场取样验收合格并填写验收单后视为甲方接收;

　　6、货到现场三 日内如有质量问题，乙方应无条件退货，运输费用及给甲方造成的经济损失由乙方负担。

　　第五条：甲方责任

　　1、甲方应按合同约定的 日期、数额向乙方支付合同价款;

　　2、甲方负责提供符合成品保护要求的现场堆放场地，负责货物到现场后的卸货码放保管工作。如因甲方原因，未提供货物的安全堆放场地造成的货物损失，由甲方负责。

　　第六条：乙方责任

　　1、在本合同约定的供货完成前，乙方单方解除合同或中止供货，视为乙方违约，应赔偿本合同总金额10%给甲方作为违约金。

　　2、乙方应按本合同约定的时间及时将货物运送到现场，如不能按时交货或者交货数量不足，则视为乙方违约，乙方应承担因此产生的直接损失。

　　3、如发现产品品种、规格、质量等不符合本合同规定时，由乙方负责包退、包换，并承担该批不合格产品的退货费用。由于上述原因延误交货时间，每逾期一 日，乙方应按逾期交货部分货款总值的___10%___计算向甲方偿付逾期交货的违约金。

　　第七条：产品保修、维修约定

　　1.保修期自工程竣工验收之 日算起，灯具(不含光源)保修期两年;节能灯为1年;

　　2.保修期内乙方免费提供技术支持和培训，凡乙方质量问题，均由乙方负责保修并承担经济责任，

　　3.乙方应保证保修的及时性，在收到甲方的通知后，应及时赶到现场，具体时间如下：

　　1)出现故障，影响居民正常生活的，除人力不可抗拒原因外，乙方在接到通知后8小时候赶到现场并于2小时内完成一般故障的维修;

　　2)其他情况下，乙方在甲方通知后24小时内赶到现场，并于赶到现场之 日起2 日内完成通知所涉及之保修项目，否则，视为认可甲方处理;

　　3)当乙方未按1)、2)条规定时间到场或完成检修的情况下，甲方有权自行或委派他方处理，因此发生的费用由乙方承担;

　　4)乙方保修工作人员应遵循甲方或甲方委托人(物业管理公司)的规章制度，若在户内则应接受业主的监督，并做到现场文明施工，举止文明，工完场清。

　　第八条：合同的解除及变更

　　1、如甲方须变更产品品种、规格、质量、颜色、包装等时，应提前15天与乙方协商解决;

　　2、合同生效后除不可抗力因素外，不得无故解除合同;如因设计变更原因确需解除或变更合同时，要求变更的一方应及时通知对方，对方在接到通知7天内给予答复，预期未答复则视为同意;

　　3、乙方履行合同不符合要求并拒绝更正，或乙方迟延履行合同超过 日的，甲方有权解除合同;

　　4、甲方迟延付款超过 日的，乙方有权解除合同;

　　5、双方协商一致可变更合同，变更和解除合同所造成的损失由提出方承担。

　　第九条：不可抗力

　　1、因不可抗力致使完全不能履行合同的，本合同终止，双方无需承担任何责任，但本合同另有规定的除外;

　　2、合同一方延迟履行合同后发生不可抗力的，不能免除责任;

　　3、本合同所称不可抗力指不可预见、不能避免并不能克服的客观情况，包括战乱、空中飞行物体追落，非甲乙双方责任造成的爆炸、火灾，以及其他自然灾害。

　　第十条：合同生效与终止

　　本合同自双方签章之 日起生效，到乙方将全部订货送齐经甲方验收无误，并按本合同规定将货款结算以后终止。

　　第十一条：争议处理方式

　　凡因本合同引起的或与本合同有关的争议，双方应当协商解决，可以和解或要求主管部门调解。当事人不愿和解、调解或和解、调解不成时，向甲方所在城市有管辖权的人民法院起诉。

　　第十二条：其他约定

　　1、本合同未尽事宜，双方可签订补充协议，本合同与补充协议不一致的地方，以补充协议为准;

　　2、本合同自双方签字或盖章之 日起生效，如不能在同一天签字或盖章，以后签字或盖章一方的签字或盖章 日为合同生效 日;

　　3、本合同一式份，甲方执份，乙方执份，具有同等法律效力。

　　甲方：(盖章)乙方：(盖章)

　　负责人：负责人：

　　电话：电话：

　　开户银行:开户银行:

　　账号:账号:

　　日期: 日期:

　　灯具采购安装合同 3

　　合同编号：

　　签订地点：

　　发包方：（以下简称“甲方”）

　　承包方：（以下简称“乙方”）

　　依照《中华人民共和国合同法》及其他有关法律、行政法规，遵循*等、自愿和诚实信用的原则，甲乙双方就订立此合同，以资共同遵守。

　　一、 合同内容的'金额：见附件清单。

　　二、 交货时间、地点、方式：

　　交货安装地点为：

　　三、 付款方式：

　　1、合同签订后

　　2、月天内付款

　　3、工程全部完工后

　　四、 工程要求

　　工程质保期：  （从工程完工开始算）不扣质保金。

　　五、 验收

　　1、 合同灯具安装且启用后，乙方向甲方填写《工程竣工报验单》，验收期为乙方填写《工程竣工报验单》后三天内；

　　2、 验收合格后，甲方在《工程竣工报验单》上签字及加盖单位印章。如甲方无正当理由而拖延验收或不验收，超过本合同验收期的，则视为合同产品及安装已通过甲方验收合格。

　　六、 乙方应履行的责任

　　1、 乙方按时安装合同产品，并保证工程质量；

　　2、 乙方免费补正、补齐包装或运输或安装过程中造成产品品种、型号、规格、质量不符或损坏、遗失；

　　3、 工程质保期内有质量问题（不可抗拒除外），乙方无偿维修。

　　七、 甲方应履行责任

　　1、 甲方违反合同规定拒绝接受货物及安装的，应承担因此给乙方造成的损失；

　　2、 甲方应按合同规定准时向乙方支付合同货款；

　　3、 产品运抵达交货地点后，甲方应立即派人员对产品进行验收及签收；

　　4、 甲方验收产品时，如发现货物的品种、数量、规格、型号不符，应在到货时间三个工作日内以书面方式向乙方提出异议，以查明产品缺损原因。乙方不承担任何超期的诸如以上问题的异议。

　　5、 产品保质期内，甲方应承担其责任及疏忽所造成的损失。

　　八、 违约责任

　　违约方向守约方支付合同总价5‰每天的违约金。

　　九、 不可抗力

　　任何一方由于不可抗力原因不能屣行合同时，应在不可抗力事件结束后十日内向双方通报，以减轻可能给对方造成的损失，在取得不可抗力证明后，允许延期履行，部分履行或者不履行合同，并根据情况可部分或全部免予承担违约责任。

　　十、 产品所有权

　　甲方未向乙方付清产品货款前，产品所有权属于乙方，其它债权不得与此对抗。

　　十一、合同附件

　　1、xx

　　2、xx

　　3、 经双方签字盖章的产品技术图（与合同配置不符处，以本附件为准）； 甲乙双方营业执照、法人代码证、法人授权委托书； 合同在执行过程中出现的未尽事宜，经双方协商而达成的纪要，与合同具有同等法律效力。

　　十二、争议解决

　　1、xx

　　2、 本合同未作规定的，按照《中华人民共和国合同法》的规定执行； 如双方在合同履行过程中发生任何争议；协商未果，由原告方所在地法院判决。

　　十三、合同生效

　　1、 本合同经甲乙双方签字盖章，且甲方向乙方支付合同预付款后，即行生效；

　　2、xx

　　甲 方： 乙 方：

　　代 表 人： 代 表 人：

　　电话号码： 电话号码：

　　日 期： 日 期：

　　灯具采购安装合同 4

　　甲方：(以下简称甲方)

　　乙方：(以下简称乙方)

　　根据《中华人民共和国合同法》及其他有关法律、行政法规，遵循*等、自愿、公*和诚实信用的原则，甲、乙双方在协商一致的基础上，订立本合同以共同遵守。

　　第一条，标的物单价固定，数量为暂估量，最终结算数量以现场收料人员签收的票据作为结算依据。

　　第二条.质量标准

　　应符合国家强制性标准。

　　第三条.交(提)货方式及验收

　　1.甲方提前 日以书面形式通知乙方备货，乙方按甲方要求时间将货物及时送达至。

　　2.标的物的包装、供货、运输、卸车等工作及费用由乙方负责，运输途中的毁损、灭失责任由乙方承担。

　　3.未经甲方同意，乙方不得私自随意在现场卸货。

　　4.经现场取样验收合格并填写验收单后视为甲方接收。

　　5.货到现场三 日内如有质量问题，乙方应无条件退货，运输费用及给甲方造成的经济损失由乙方负担。

　　第四条.结算及付款

　　第五条.违约责任

　　1、如乙方因所供货物不符合合同要求导致甲方遭受损失，乙方应承担合同总价款5%的违约金，并赔偿给甲方造成的所有经济损失。

　　2、如乙方未按时将货物送到施工现场导致甲方遭受损失，乙方应承担合同总价款2%的违约金，并赔偿给甲方造成的所有经济损失。

　　3、乙方须保障甲方使用其产品时不受到第三方关于侵犯专利权、商标权或工业设计权的指控。任何第三方如果提出侵权指控，由此引起的一切法律责任和费用均由乙方承担。

　　4、甲乙双方特别约定本合同债权不得转让，如违反本约定，除转让行为无效外，违约方应支付另一方合同价款10%的违约金，并赔偿由此给另一方造成的所有经济损失。

　　第六条.合同解除

　　1、乙方履行合同不符合要求并拒绝更正，或乙方迟延履行合同超过 日的，甲方有权解除合同;

　　2、甲方迟延付款超过 日的，乙方有权解除合同;

　　3、因一方违约使合同不能履行，另一方欲终止或解除全部合同，应以书面形式通知违约方，解除合同从书面通知送达对方时生效，如采用邮寄方式送达，双方一致同意按本合同地址发送邮件15 日后视为送达。

　　第七条.不可抗力

　　因不可抗力导致本合同无法履行，双方互不承担责任，任何一方都有权解除合同。所谓不可抗力，是指双方无法预见、无法避免并无法克服的客观情况。

　　第八条.争议解决方式

　　本合同项下发生的争议，由双方当事人协商解决，也可以由当地工商行政管理部门调解;协商或调解不成的，应依法向北京市朝阳区人民法院起诉。

　　第九条.其他

　　1、本合同附件是本合同的组成部分，和本合同具有同等法律效力;

　　2、本合同未尽事宜，双方可签订补充协议，本合同与补充协议不一致的地方，以补充协议为准;

　　3、本合同自双方签字或盖章之 日起生效，如不能在同一天签字或盖章，以后签字或盖章一方的签字或盖章 日为合同生效 日;

　　4、本合同一式份，甲方执份，乙方执份，具有同等法律效力。

　　甲方(公章)：

　　乙方(公章)：

　　___年___月___ 日

　　灯具采购安装合同 5

　　发包人(全称)：

　　承包人(全称)：

　　1.工程概况：

　　工程名称：山东公路技师学院新校区教工单身宿舍路灯采购安装工程工程地点：山东公路技师学院新校区工程内容：新校区教工单身宿舍路灯采购、安装工程立项批准文号：资金情况：自筹资金

　　2.工程承包范围：

　　承包范围：本项目为路灯等照明灯具的采购、调试与安装、移装，电缆电线敷设，灯座基础制作、安装及相配套的设施施工工程。(具体详见施工图及工程量清单)。

　　3.合同工期：

　　开工 日期： 年 月 日

　　竣工 日期： 年 月 日

　　合同工期总 日历天数30天

　　4.质量标准工程质量标准：工程质量目标为合格。符合《城市道路照明设计标准CJJ45-20xx》、《城市道路照明工程施工及验收规程CJJ89-20xx》等国家工程质量验收规范的要求。

　　5.合同价款

　　金额(大写)：贰拾叁万玖仟壹佰捌拾柒元(人民币)

　　6.合同生效

　　6.1合同订立时间：

　　6.2合同订立地点：山东公路技师学院

　　6.3本合同双方约定之 日起生效。

　　7.材料的采购、安装与验收问题。

　　7.1直接由承包人采购的材料，必须采用正规厂家的合格国标产品(材质为中高档)，必须保证质量，附有材质证明、进货厂家、合格证、化验单、质量证明及价格，并且要得到监理工程师、发包人的检查验收和书面认定。若承包人供应的材料检测不合格，达不到项目质量要求，发包人有权另行指定材料供应商。

　　7.2施工期间，承包人采购的各类货物需符合承包人投标文件，发包人与监理公司指定相关人员对承包人采购的主要货物进行现场检验，材料入库时需由四方共同验收，签证备案。对未签字验收的材料，发包人不予认可。

　　7.3商品运至发包人施工地点后，由承包人负责安装调试，安装期间发包人、现场监理人员可随时对现场进行检查，如发现不合格产品承包人需无条件更换，安装所需一切配件、耗材全部由承包人负责。安装调试等相关费用已包含在清单单价中，发包人不再额外支付费用。

　　7.4承包人负责调试设备，调试完成后向发包人、监理单位提出验收申请，并向发包人提供使用说明、相关资料及培训服务，同时有义务向发包人提供 日常巡检服务。

　　7.5安全文明施工。承包人加强施工现场安全施工管理，项目经理负责该项目安全责任，对施工人员做好安全教育，对所属的施工设备、机具的安全状况进行检查。

　　7.6做好施工现场协调工作

　　项目经理负责与发包人、总包单位、监理公司的组织协调工作，对交叉作业等情况做好充分准备，不得延误、影响总包及其他分包单位正常施工工作。对不服从发包人、监理公司负责人管理的相关人员，发包人有权对其进行撤换，由此对发包人造成的损失由承包人承担。

　　8.质保期及售后服务规定：

　　8.1自项目整体竣工验收合格之 日起三年。

　　8.2质保期内所有元件、灯具等因产品质量原因承包人均免费更换。

　　8.3质保期满后可提供终身(有偿)维修保养服务。

　　9.付款方式

　　合同签订后，乙方缴纳壹万元履约保证金(投标保证金转为履约保证金);所有路灯安装完成后，甲方付至已完成工程款的70%，竣工验收合格后付实际已完成工程款的10%，审计结算完成后付实际已完成工程款的15%，剩余5%作为质保金，使用三年后无质量问题一次性无息付清。当承包人出现下列情况时，发包人可缓付工程款。

　　①工程实际进度滞后约定的计划进度7 日以上，承包人无切实措施确保工期的;

　　②工程质量出现严重缺陷的;

　　③施工现场存在安全隐患，承包人不能及时消除隐患的;

　　④不按约定提交竣工资料的;

　　以上情况彻底整改解决后，发包人即恢复正常拨款，但以上原因给发包人造成的损失，由承包人全额承担。承包人恶意拖欠农民工工资的，发包人有权自承包人工程款中扣除此项费用，直接支付农民工工资。

　　10.违约责任

　　10.1依据鲁政办发[1993]72号文有关规定，因承包人原因不能按合同约定达到质量标准的，应承担总造价5%的违约责任，并承担返修义务直至达到要求的质量标准，返修费用由承包人承担。

　　10.2承包人所供货物不能满足质量要求，或供货物不符合投标样品的规、样式的，发包人有权解除合同，所造成的损失由承包人承担。解除合同后，承包人履约保证金将被没收，当发包人造成的损失大于履约保证金金额时，承包人还应赔偿该差额。

　　10.3发包人无正当理由拒收货物的，应赔偿承包人相应损失。

　　10.4履约合同如发生纠纷，由供需双方协商解决，协商不成向济南市地区法院提起诉讼。

　　11其他事项

　　11.1招标文件及其附件、投标文件及其附件，工程量清单、图纸为本合同的组成部分。

　　11.2解释顺序为本合同、招标文件及附件、投标文件及附件。

　　发包人：(公章)承包人：(公章)

　　住所：住所：

　　法定代表人：法定代表人：

　　委托代理人：委托代理人：

　　电话：电话：

　　传真：传真：

　　开户银行：开户银行：

　　帐号：帐号：

　　邮政编码：邮政编码：

设备安装采购合同范本五份（扩展4）

——采购合同范本20份

　　采购合同 1

　　甲方(购买方)：__________ _______________

　　乙方(出卖方)：_________________ ________

　　根据《中华人民共和国合同法》及其他相关法律法规的规定，甲、乙双方在*等、自愿、协商一致的基础上，就石材供料达成如下协议：

　　一、关于合同标的物

　　甲方因位于**的**建设工程需要，向乙方购买石材(石材的名称、数量、规格、单价和暂定总价等内容详见本合同附件一《石材供料清单》)。

　　二、关于质量要求

　　本合同所涉石材质量采用以下第( )方式确定：

　　1、国家标准。

　　2、行业标准。

　　3、企业标准。双方约定根据 企业标准确定本合同石材质量标准。

　　4、封样标准。如采用本质量标准，须根据石材质量鉴定需要，将相应石材进行封样，甲、乙双方各持同质同量的石材封样样品一份。

　　5、特别约定标准。甲、乙对石材质量特别约定如下：

　　三、关于石材色差

　　甲、乙双方一致确认，石材系天然产品，故在本合同约定范围内的石材若存在合理范围内的色差，甲方对此予以谅解。乙方应尽可能减少所供石材的色差，并将色差保持在合理范围之内。如果石材色差超过合理范围，甲方有权要求调换。但是，如果各批次供应的石材色差可使用于建筑物不同立面或处所而不致影响建筑物整体视觉效果的，则甲方对此予以谅解。

　　四、关于石材加工

　　本合同所涉石材乙方有义务按标的物约定的规格要求进行一般加工制作。如甲方对特定石材需要进行异形加工，需向乙方提供异形加工图样并附具体加工要求的书面说明。乙方可自行加工，也可委托第三方进行加工。异形加工的加工费用由甲方承担。

　　五、关于供货期限

　　本合同的供货期采用以下第( )方式确认定：

　　1、自本合同签订后之次日起 个工作日内，乙方须完成供货。

　　2、自甲方书面通知之次日起 个工作日内，乙方须完成供货。但是，甲方须在本合同签订之日起 个工作日内应当通知乙方开始供货。如甲方未在上述期限内通知乙方供货，则该通知期限届满之日视为乙方应当开始供货之起始日。甲方通知乙方供货应提前 个工作日，作为乙方备货的合理期限。

　　3、按甲方通知在 个工作日内分批供货。自甲方通知该批次供货之日起 个工作日内，乙方须完成该批次石材的供货。但是，甲方须在本合同签订之日起 个工作日内应当通知乙方开始供货。如甲方未在上述期限内通知乙方供货，则该通知期限届满之日视为乙方应当开始全部石材供货之起始日。甲方通知乙方开始供货应当提前 个工作日，作为乙方备货的合理期限。

　　4、特别约定期限。甲、乙双方特别约定供货期限为：

　　六、关于交货方式与交货地点

　　本合同交货方式和交货点采用下列第( )方式：

　　1、乙方送货至甲方指定的位于 工地或材料仓库。运输费用和装卸费用由乙方承担。

　　2、甲方在乙方营业地或乙方指定的位于 材料仓库自提。 运输费用和装卸费用由甲方承担。

　　3、乙方代办托运。运输费用和装卸费用由甲方承担。乙方为甲方办妥托运手续后，视为货物已交付。

　　七、关于石材验收

　　1、甲方指定 、 为验收人。但是，甲方的法定代表人和签订本合同的代理人视为当然的验收人。甲方的办公电话和上述人员的通讯电话分别是 、 、 、 .

　　2、按本合同第六条第(1)项即乙方送货方式交货的，甲方须在乙方将石材运至交货地点并通知甲方验收人后的6个小时内受领货物，并完成货物数量和表面质量的验收。按本合同第六条第(2)项即甲方自提方式交货的，甲方应在装车前完成货物数量和表面质量的验收。按本合同第六条第(3)项交货的，第一承运人对货物数量和表面质量的`验收视为甲方的验收。

　　3、甲方不能及时验收的，乙方有权进行提存。有关提存所发生的费用由甲方承担。

　　4、甲方应在数量和表面质量进行验收后的十日内完成实质性验收。如有质量异议，应当在实质性验收期限届满前以书面方式向乙方提出并向乙方附送质量问题的初步证据。否则，视为实质性验收符合合同约定。

　　5、甲方将石材使用于建筑物，视为甲方已完成对石材的实质性验收。

　　八、关于合同价款与支付方式

　　1、合同价款。本合同暂定价为人民币__ _____元，其中石材价款为人民币____ 元，加工费为人民币_____元。供货结束后，按实结算。

　　2、支付方式。本合同签订后_ ____日内，甲方须向乙方支付合同总价款的____%作为预付款，即计人民币______元。供货至合同总价款的 %时，甲方应向乙方支付至合同总价款的 %，即应另再向乙方支付人民币 元。供货至合同总价款的 %时，甲方应向乙方支付至合同总价款的 %，即应另再向乙方支付人民币 元。供货结束后，双方进行按实结算。结算后的 日内，余款一次性付清。

　　九、关于货款结算

　　供货结束后，乙方应将结算单及供货清单复印件送交甲方。甲方应在收到结算单后十日内进行审核，并提出审核意见。如在收到乙方提交的结算单后30日内未提出审核意见，则视为甲方对乙方的结算价无异议。

　　十、关于合同的担保

　　本合同签订后的 日内，甲方应向乙方支付总合同价款的20%的款项即人民币 元作为定金。如果甲方违约，则乙方有权没收定金;相反，如乙方违约，则甲方有权要求乙方双倍返还定金。如甲方向乙方支付预付款且预付款的总额超过合同总价款的20%的，则超过部分作为预付款。预付款计入供货进度款。在双方没有违约，或虽有一方违约但另一方放弃追究违约责任的情况下，定金款项在最终结算时计入货款。

　　十一、关于合同的变更与解除

　　1、合同的变更。本合同签订后，如一方提出变更，需经另一方的书面认可。但在合同的履行过程中，甲方对增加的供货数量的验收视为书面确认。

　　2、合同的解除。本合同签订后，双方应诚信履行，不得随意解除。如经协商一致解除本合同，则双方应签订书面解除协议。但在下列情况下，一方享有解除权：(1)甲方迟延付款达30日以上或迟延付款的数额在应付货款的30%以上，乙方有权解除合同;(2)乙方供货迟延达30日以上或迟延履行数量达应供货数量的30%以上，甲方有权解除合同。

　　十二、关于违约责任

　　1、甲方迟延付款，应按迟延支付的货款的日万分之 向乙方支付违约金;乙方迟延供货，应按迟延供货的货款的日万分之 向甲方支付违约金。

　　2、一方违约而向另一方承担违约责任后，另一方仍有权要求继续履行本合同。

　　十三、关于争议解决

　　因本合同发生争议，双方应友好协商解决。协商不成的，可向原告方所在地人民法院诉讼解决。

　　十四、关于其他约定

　　十五、附则

　　1、本合同表面清洁，没有任何涂改。如有涂改，则需双方在涂改处加盖印章或按捺指印方为有效。

　　2、本合同一式______份，双方各执______份，自双方签字、盖章后生效。

　　甲 方：(公章) 乙 方：(公章)

　　住 所： 住 所：

　　法定代表人： 法定代表人：

　　委托代理人： 委托代理人：

　　年 月 日

　　采购合同 2

　　甲方（需方）：___________

　　乙方（供方）：___________

　　甲、乙双方就甲方承建的茶园公租房6组团的木方模板供应的有关事宜，经双方协商一致，达成以下协议，以资双方共同遵照履行。

　　一、甲方采购的物品内容和成交价格（不含税）

　　二、交货地点、运输费用

　　乙方负责将货物送到甲方工地，由甲方负责卸货，运费由乙方承担。

　　三、供货质量、时间及收货

　　1、供货质量：乙方必须确保销售的木方、竹跳为全新原材料加工制作的成品，木方的质量、规格型号均按照乙方送甲方封存的样板标准执行。甲方有权对乙方送到工地的产品进行初检，未达到标准的材料退回。如因乙方供应的竹跳存在质量问题，导致甲方在使用过程中发生安全事故，由乙方负责其相关则责任和经济。

　　2、供货时间：甲方根据工程的实际需要，将每次材料需求的数量书面或电话通知乙方，乙方保证在接到通知后五天内将产品送到甲方工地。

　　3、甲方指定（身份证号码）为收货人，甲方指定收货人签收的单证为甲乙双方结算和付款的'唯一凭证。除非甲方对指定收货人有书面变更通知，否则，非甲方指定收货人收货或者签收提货单证（指乙方的发货单等交货凭证）的，乙方应予以拒绝，甲方亦有权不予认可，由此造成的损失由乙方自行承担。

　　四、付款方式

　　竹跳由乙方全部垫资，甲方在四个月内付清全部款项；木方费用视甲方资金实际情况采取一部分付现金，一部分欠款，欠款部分视为乙方垫资，其利息为40元/m3/月。

　　五、甲乙双方违约责任

　　1、甲方未能按本合同的约定支付货款，按欠款金额的人民银行同期同类贷款利率的两倍向乙方支付违约金。

　　2、乙方未能按本合同的约定供货，甲方有权另行采购货物，由此造成的价差损失由乙方负责赔偿。

　　3、乙方销售的货物存在质量问题，按本合同的相关约定处理。

　　六、其他事项约定：

　　1、合同订立后，双方经协商一致需变更合同实质性条款或订立补充合同的，可以签定补充协议。

　　2、本合同发生纠纷，双方应先协商解决，协商不成，任何一方均有权向甲方所在地人民法院提起诉讼。

　　3、本协议一式两份，双方签字生效，甲乙双方各执一份。

　　甲方：重庆明门建筑劳务有限公司

　　乙方：重庆森百利木材加工有限公司

　　电话：___________

　　电话：___________

　　签订时间：___________

　　签订时间：___________

　　采购合同 3

　　供方：_______公司(以下简称甲方) 需方：_______公司(以下简称乙方)

　　法定代表人：___________________ 法定代表人：__________________

　　住所：_________________________ 住所：_________________________

　　邮编：_________________________ 邮编：_________________________

　　联系电话：_____________________ 联系电话：_____________________

　　开户银行：_____________________ 开户银行：_____________________

　　帐号：_________________________ 帐号：_________________________

　　委托代理人：___________________ 委托代理人：__________________

　　身份证号：_____________________ 身份证号：_____________________

　　住所：_________________________ 住所：_________________________

　　邮编：_________________________ 邮编：_________________________

　　联系电话：_____________________ 联系电话：_____________________

　　鉴于甲方是在 合法注册的，生产和经营______________的有限责任公司;销售______________产品;

　　鉴于乙方是在________市合法注册的，生产和经营______________的有限责任公司，需要购买 ______________材料;

　　依据《中华人民共和国合同法》及中华人民共和国其他相关的法律法规，甲乙双方经协商一致，签订本合同。

　　甲、乙双方经充分协商，达成如下协议，以资遵守。

　　一、甲方向乙方供应以下产品

　　品名：_________________

　　规格型号：_____________

　　单位：_________________

　　数量：_________________

　　单价：_________________

　　金额：_________________

　　备注：_________________

　　总价款：_______________

　　二、产品质量

　　上述产品应符合_________标准。

　　三、订货

　　乙方应于距所要求的最早交付日______日前向甲方订货。甲方收到乙方订货单，应当以传真等书面形式向甲方确认。

　　四、运输与包装

　　由甲方负责运输和包装，费用由甲方负担。

　　五、交货的时间和地点

　　甲方交货期限为____________年______月__日至____________年______月__日。甲方应当于具备交付条件时及时通知乙方，并于乙方付款之日起______日内组织运输。乙方应当在送货单上签收。

　　六、产品检验

　　1、甲方将产品送至乙方仓库后，乙方于收货之日起______日内进行检验，并将产品规格、数量、质量等不符合约定的情况通知甲方，并要求甲方予以更换或补齐数量。

　　2、乙方在两年内发现甲方出卖的产品存在隐蔽瑕疵，应当及时通知甲方，并要求更换或修复。

　　3、甲方出卖的产品有质量保证期的，在质量保证期内，乙方有权要求甲方予以更换或修复。

　　七、结算方式及期限

　　乙方采取以下第______种方式于甲方向甲方支付货款：

　　1、乙方于订货时向甲方支付全部价款的______%作为预付款，于甲方通知乙方可以交货时向甲方支付剩余价款。乙方以支票、电汇等双方认可的方式向甲方支付货款。甲方就该预付款和剩余价款的支付分别向乙方开具发票。

　　2、乙方于甲方通知乙方可以交货时向甲方支付全部价款。乙方以支票、电汇等双方认可的方式向甲方支付货款。甲方向乙方开具发票。

　　八、不可抗力及风险承担

　　1、甲方因不可抗力不能如期交货或不能交货时，应积极采取措施防止损失扩大并及时通知乙方。甲方凭有权机关出具的证明，不承担违约责任。甲方没有积极采取措施，或者未及时通知乙方，应当对乙方损失承担赔偿责任。

　　2、产品损毁、灭失的风险，甲方在乙方仓库交付前由甲方承担，在乙方仓库交付后由乙方承担。

　　九、违约责任

　　1、甲方逾期交付的，如乙方同意收取，视为甲方完全履行合同。如乙方认为不再需要购买该产品，甲方应退还乙方支付的预付款。

　　2、甲方交付的产品的规格与约定不符的，应当负责调换;数量与约定不符的，对于多出的部分，乙方可以选择按价接收或者退还甲方，对缺少的部分，甲方应负责补齐或减少相应价款。

　　3、 甲方交付的产品质量与约定不符，乙方同意收货的，双方应当按质重新约定价格。乙方不同意收货的，甲方应当更换。甲方不能更换的，应退还乙方支付的预付款。

　　4、 乙方迟延付款的，每迟延____日，按照迟延给付部分的万分之四支付违约金。

　　十、合同争议的解决

　　双方在履行合同中如发生争议，应先协商解决，协商不成的，通过如下第______种方式解决：

　　1、 向乙方住所地有管辖权的人民法院起诉;

　　2、 向______仲裁委员会提请仲裁。

　　十一、合同生效

　　1、本合同签订于____________市________区，由双方授权代表签字并加盖公司印章后生效。

　　2、双方基于本合同订货的`订货单、确认书均具有法律效力。订货单、甲方确认书的传真件与原件具有同等法律效力。

　　甲方：__________________公司 乙方：______________公司

　　授权代表：______________授权代表：___________________

　　_____________年____月___日_____________年____月___日

　　采购合同 4

　　甲方(需方)：

　　乙方(供方)：

　　经甲、乙双方友好协商，本着*等互利的原则，根据《中华人民共和国合同法》及相关法律法规的规定，现就乙方向甲方供应生产物资事宜，达成一致意见，为明确双方权利和义务，特订立本合同：

　　一、订购产品名称：

　　二、订购产品数量：

　　三、质量标准：

　　甲方授权乙方供应符合国家质量标准和甲方生产要求的货物。乙方的货物必须符合规定的标准和随货文件要求。

　　四、产品规格及价格：

　　五、付款方式：双方选择以下第种方式支付货款。

　　(1)翻单结算。既第二批货物到甲方厂区指定地点后，甲方向乙方支付第一批货款。以后依次类推下次送货结算上次货款。

　　(2)留质保金结算。既乙方前一期货物送达且验收合格后，留下XXXXXXXX元作为质量保证金，其余款项货到后当月内付清。合同期限届满，货物没有发生质量问题，质量保证金全部退还乙方。

　　(3)货物运到甲方后，经检验合格，卸货后--日内付款。

　　六、产品包装要求及规格：(包装费用已包含在货物价格内)XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX。

　　七、交货地点：——————————————————。运费由乙方负担。运输过程中货物毁损、灭失等各种风险均由乙方承担责任。

　　八、供货时间：

　　乙方在收到甲方首批传真订单(或电话、短信通知)XXXX个工作日内将货物送至合同指定地点。重复订单，XXXX个工作日内将货物送至合同指定地点。

　　1、如果供应的货物行情有较大幅度的变化，经双方协商可根据市场价格对供货产品的价格做出必要的调整。协商不成，仍按原条款执行。

　　2、如乙方 提供的货物包装或产品规格不符合要求，甲方有权拒收货物。如甲方拒收，乙方必须按照本合同的约定另行 提供符合要求的货物，且由此造成的各种损失均由乙方承担责任。

　　3、乙方必须向甲方 提供生产企业资质证明、营业执照及相关的手续。其 提供的产品，必须符合相关的国家、行业或企业标准，并随货附带生产许可证、产品合格证、化验报告等手续。

　　4、甲方应在乙方所送的货物到达后及时进行质量检测，如发现质量问题，乙方须立即现场处理善后事宜。因此给甲方造成损失的，乙方应承担甲方为此支付的所有费用(包括但不限于赔偿的费用、必要的律师费、罚款等)。

　　5、因乙方产品内在质量问题，引发甲方生产或质量事故，造成甲方损失的，乙方应赔偿甲方为此支付的所有费用(包括但不限于赔偿的费用、必要的律师费、罚款等)，此责任不因甲方已进行质量监测而免除。

　　6、如乙方未按照本合同第六条规定的时间送货、送货迟延或货物的数量与合同约定不符，应赔偿甲方违约金XXXXXXXXX元。

　　7、双方都应保守对方的商业机密。

　　十、补充协议：XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX。

　　十一、特别声明条款：XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX。

　　十二、合同有效期： 20xx年XXX月XXX日起至 20xx年XX月XX日止。

　　十三、本合同一式两份，甲乙双方各持一份，具有同等法律效力，双方签字盖章后生效。双方发生争议时，协商解决，协商不成任何一方均有权向甲方所在地人民法院提起诉讼。

　　十四、合同签订地：

　　甲方(盖章)：乙方(盖章)：法人代表：法人代表：委托代理人：委托代理人：电话：电话：传真：传真：开户行：账号：签字日期：开户行：账号：签字日期：

　　采购合同 5

　　合同编号：_________

　　**采购计划号：_____________________

　　采购人：（以下称甲方）_______________供应商：（以下称乙方）___________________

　　住所地：_____________________________住所地：_________________________________

　　采购代理机构：XX市**采购中心

　　根据《中华人民共和国**采购法》、《中华人民共和国合同法》等法律法规的规定，甲乙双方按照XX市**采购中心的招标结果签订本合同。

　　第一条合同标的?

　　乙方根据甲方需求提供下列货物：____________________

　　货物名称、规格及数量详见“供货一览表”。

　　第二条合同总价款??

　　本合同项下货物总价款为__________________（大写）人民币，分项价款在“投标报价表”中有明确规定。

　　本合同总价款是货物设计、制造、包装、仓储、运输、安装及验收合格之前及保修期内备品备件发生的所有含税费用。

　　本合同总价款还包含乙方应当提供的伴随服务/售后服务费用。

　　本合同执行期间合同总价款不变。

　　第三条组成本合同的有关文件???

　　下列关于XX市**采购_________号的招投标文件或与本次采购活动方式相适应的文件及有关附件是本合同不可分割的组成部分，与本合同具有同等法律效力，这些文件包括但不限于：

　　（1）乙方提供的投标文件和投标报价表；

　　（2）供货一览表；

　　（3）交货地点一览表；

　　（4）技术规格响应表；

　　（5）投标承诺；

　　（6）服务承诺；

　　（7）中标或成交通知书；

　　（8）甲乙双方商定的其他文件。

　　第四条权利保证

　　乙方应保证买方在使用该货物或其任何一部分时不受第三方提出侵犯其专利权、版权、商标权或其他权利的起诉。一旦出现侵权，乙方应承担全部责任。

　　第五条质量保证

　　1．乙方所提供的货物的技术规格应与招标文件规定的技术规格及所附的“技术规格响应表”相一致；若技术性能无特殊说明，则按国家有关部门最新颁布的标准及规范为准。

　　2．乙方应保证货物是全新、未使用过的原装合格正品，并完全符合合同规定的质量、规格和性能的要求。乙方应保证其提供的货物在正确安装、正常使用和保养条件下，在其使用寿命内具有良好的性能。货物验收后，在质量保证期内，乙方应对由于设计、工艺或材料的缺陷所发生的任何不足或故障负责，所需费用由乙方承担。

　　第六条包装要求

　　1．除合同另有规定外，乙方提供的全部货物均应按标准保护措施进行包装。该包装应适应于远距离运输、防潮、防震、防锈和防野蛮装卸，以确保货物安全无损运抵指定地点。由于包装不善所引起的'货物损失均由乙方承担。

　　2．每一包装单元内应附详细的装箱单和质量合格凭证。

　　第七条交货和验收

　　1．乙方应按照本合同或招投标文件规定的时间和方式向甲方交付货物，交货地点由甲方指定。

　　如招标文件对交货时间未明确规定，则乙方应当在____________（期间）前将货物交付甲方。

　　2．乙方交付的货物应当完全符合本合同或者招投标文件所规定的货物、数量和规格要求。乙方不得少交或多交货物。乙方提供的货物不符合招投标文件和合同规定的，甲方有权拒收货物，由此引起的风险，由乙方承担。

　　3．货物的到货验收包括：型号、规格、数量、外观质量、及货物包装是否完好。

　　4．乙方应将所提供货物的装箱清单、用户手册、原厂保修卡、随机资料及配件、随机工具等交付给甲方；乙方不能完整交付货物及本款规定的单证和工具的，视为未按合同约定交货，乙方负责补齐，因此导致逾期交付的，由乙方承担相关的违约责任。

　　5．甲方应当在到货后的_______个工作日内对货物进行验收；需要乙方对货物或系统进行安装调试的，甲方应在货物安装调试完毕后的_______个工作日内进行质量验收。验收合格的，由甲方签署验收单并加盖单位公章。招标文件对检验期限另有规定的，从其规定。

　　6．货物和系统调试验收的标准：按行业通行标准、厂方出厂标准和乙方投标文件的承诺（详见合同附件载明的标准，并不低于国家相关标准）。

　　第八条伴随服务／售后服务

　　1．乙方应按照国家有关法律法规规章和“三包”规定以及合同所附的“服务承诺”提供服务。

　　2．除前款规定外，乙方还应提供下列服务：

　　（1）货物的现场安装、调试和/或启动监督；

　　（2）就货物的安装、启动、运行及维护等对甲方人员进行免费培训。

　　3．若招标文件中不包含有关伴随服务或售后服务的承诺，双方作如下约定：

　　3．1乙方应为甲方提供免费培训服务，并指派专人负责与甲方联系售后服务事宜。主要培训内容为货物的基本结构、性能、主要部件的构造及处理，日

　　常使用操作、保养与管理、常见故障的排除、紧急情况的处理等，如甲方未使用过同类型货物，乙方还需就货物的功能对甲方人员进行相应的技术培训，培训地点主要在货物安装现场或由甲方安排。

　　3．2所购货物若为电脑则由乙方提供至少3年的整机保修和系统维护；若为其他货物则按生产厂家的标准执行，但不得少于1年（请分别列出：______）；保修期自甲方在货物质量验收单上签字之日起计算，保修费用计入总价。

　　3．3保修期内，乙方负责对其提供的货物整机进行维修和系统维护，不再收取任何费用，但不可抗力（如火灾、雷击等）造成的故障除外。

　　3．4货物故障报修的响应时间为：工作期间（星期一至星期五8：00-18：00）为______时；非工作期间为______小时。

　　3．5若货物故障在检修8工作小时后仍无法排除，乙方应在48小时内免费提供不低于故障货物规格型号档次的备用货物供甲方使用，直至故障货物修复。

　　3．6所有货物保修服务方式均为乙方上门保修，即由乙方派员到货物使用现场维修，由此产生的一切费用均由乙方承担。

　　3．7保修期后的货物维护由双方协商再定。

　　第九条履约保证金

　　1．卖方在签订本合同之日，向甲方或甲方指定的机构提交履约保证金_________元。

　　2．履约保证金的有效期为甲乙双方签署验收单后的_____天。

　　3．如乙方未能履行合同规定的义务，甲方有权从履约保证金中取得补偿。

　　4．履约保证金扣除甲方应得的补偿后的余额在有效期满后______天内退还乙方。

　　第十条货款支付

　　1．本合同项下所有款项均以人民币支付。

　　2．如本合同项下的采购资金系甲方自行支付，乙方向甲方开具发票，甲方在签署验收单后的15个工作日内付款。

　　3．如合同项下的采购资金系财政拨款资金，在乙方向XX市**采购中心提交下列文件后的15个工作日内由XX市财政局拨付款项

　　（1）经甲方盖章确认的发票复印件；

　　（2）经甲方签署的验收单。

　　（3）合同副本。

　　4．以上2、3款款项的支付进度以招标文件的有关规定为准。如招标文件未作特别规定，则付款进度应符合如下约定：

　　上述第2或第3款均仅支付至合同总价的___%，余款_______％作为质量保证金于货物或系统运行满一年后的________个工作日内付清

　　第十一条违约责任

　　1．甲方无正当理由拒收货物、拒付货物款的，由甲方向乙方偿付合同总价的5%违约金。

　　2．甲方未按合同规定的期限向乙方支付货款的，每逾期1天甲方向乙方偿付欠款总额的5‰滞纳金，但累计滞纳金总额不超过欠款总额的5% 。

　　3．如乙方不能交付货物，甲方有权扣留全部履约保证金；同时乙方应向甲方支付合同总价5％的违约金。

　　4．乙方逾期交付货物的，每逾期1天，乙方向甲方偿付逾期交货部分货款总额的5‰的滞纳金。如乙方逾期交货达_______天，甲方有权解除合同，解除合同的通知自到达乙方时生效。

　　5．乙方所交付的货物品种、型号、规格不符合合同规定的，甲方有权拒收。甲方拒收的，乙方应向甲方支付货款总额5%的违约金。

　　6．在乙方承诺的或国家规定的质量保证期内（取两者中最长的期限），如经乙方两次维修或更换，货物仍不能达到合同约定的质量标准，甲方有权退货，乙方应退回全部货款，并按第3款处理，同时，乙方还须赔偿甲方因此遭受的损失。

　　7．乙方未按本合同第九条的规定向甲方交付履约保证金的，应按应交付履约保证金的___________%向甲方支付违约金，该违约金的支付不影响乙方应承担的其他违约责任。

　　8．乙方未按本合同的规定和“服务承诺”提供伴随服务/售后服务的，应按合同总价款的_________%向甲方承担违约责任。

　　9．乙方在承担上述4-7款一项或多项违约责任后，仍应继续履行合同规定的义务（甲方解除合同的除外）。甲方未能及时追究乙方的任何一项违约责任并不表明甲方放弃追究乙方该项或其他违约责任。

　　第十二条合同的变更和终止

　　除《**采购法》第49条、第50条第二款规定的情形外，本合同一经签订，甲乙双方不得擅自变更、中止或终止合同。

　　第十三条合同的转让

　　乙方不得擅自部分或全部转让其应履行的合同义务。

　　第十四条争议的解决

　　1．因货物的质量问题发生争议的，应当邀请国家认可的质量检测机构对货物质量进行鉴定。货物符合标准的，鉴定费由甲方承担；货物不符合质量标准的，鉴定费由乙方承担。

　　2．因履行本合同引起的或与本合同有关的争议，甲、乙双方应首先通过友好协商解决，如果协商不能解决争议，则采取以下第____种方式解决争议：

　　（1）向甲方所在地有管辖权的人民法院提起诉讼；

　　（2）向____________仲裁委员会按其仲裁规则申请仲裁。

　　3．在仲裁期间，本合同应继续履行。

　　第十五条合

　　同生效及其他

　　1．本合同自签订之日起生效。

　　2．本合同一式_____份，甲乙双方各执________份，____份交**采购中心存档，________份报送**采购监督管理部门备案。

　　3．市**采购中心为甲方的采购代理机构，根据甲方的授权代其采购确定乙方为中标单位，但不承担本合同规定的甲方的权利和义务。

　　4．本合同应按照中华人民共和国的现行法律进行解释。

　　甲方（采购人）：（盖章）______________

　　法定代表人：__________________________

　　委托代理人：__________________________

　　电话：________________________________

　　开户银行：____________________________

　　帐号：________________________________

　　单位地址：____________________________

　　日期：_________年_________月________日

　　乙方（供应商）：（盖章）______________

　　法定代表人：__________________________

　　委托代理人：__________________________

　　电话：________________________________

　　开户银行：____________________________

　　帐号：________________________________

　　单位地址：____________________________

　　日期：_________年_________月________日

　　采购代理机构：XX市**采购中心

　　项目负责人：__________________________

　　日期：_________年_________月________日

　　XX市工商行政管理局

　　XX市财政局监制

　　签订《XX市**采购合同》须知

　　一、《XX市**采购合同》是XX市财政局、XX市工商行政管理局根据《中华人民共和国合同法》和《中华人民共和国**采购法》共同监制的合同示范文本。凡在本市范围内的委托集中采购机构（**采购中心）通过招标方式（包括公开招标和邀请招标）采购纳入**集中采购目录以内的货物，签订**采购合同时，推荐使用本合同。

　　二、采购人或采购代理机构应在采购合同签订后7个工作日内将合同副本及补充协议报送**采购监督管理部门备案。

　　三、本合同一旦签订即具有法律约束力，双方当事人应严格按照**采购合同的约定全面履行合同，未经同意，不得擅自变更、中止和终止合同

　　采购合同 6

　　买方：_________ 合同编号：_________ 签订地点：_________ 卖方：_________ 签订时间：_________

　　买卖双方在*等互利、协商一致的基础上，经充分协商，就茶青订购事宜订立本合同。

　　一、茶青交售品种、数量、价格

　　卖方全年分春夏秋冬四季（另加雪片茶一季）向买方交售售青，其品种、数量、收购价格如下表：

　　┌───┬───┬───┬───┬───┬───┐

　　│ │ 春 │ 夏 │ 秋 │ 冬 │ 雪 │

　　├───┼───┼───┼───┼───┼───┤

　　│品种 │ │ │ │ │ │

　　├───┼───┼───┼───┼───┼───┤

　　│数量 │ │ │ │ │ │

　　├───┼───┼───┼───┼───┼───┤

　　│价格 │ │ │ │ │ │

　　├───┼───┼───┼───┼───┼───┤

　　│备注 │ │ │ │ │ │

　　└───┴───┴───┴───┴───┴───┘

　　收购价格：买方以不低于如上表规定的保护价进行收购，具体收购价由双方于收购前按茶青等级和收购时市场收购价另行确定，但不得低于保护价。

　　二、收购时间与方式

　　买方须提前三天发出收购凭单，确定应交售的品种、数量。

　　三、包装要求

　　卖方按买方要求进行包装、运输。

　　四、买方责任

　　1．及时安排收购指标，发送收购凭单，按合同约定收购卖方所提供的茶青；

　　2．应当于收购当天自行或者委托检测机构对茶青质量进行检测；

　　3．以质论价，按收购标准进行验收，不压价、不少斤缺两。

　　4．定期派员无偿提供必要的茶叶田间管理、采收技术和病虫害防治等知识（包括发放宣传资料，集中培训，送科技下乡活动等）。

　　5．不得拖欠卖方的茶青款，按当天验收凭单足额发放茶青款（如遇特殊情况，其付款方式及期限由双方协商确定）。

　　五、卖方责任

　　1．不得在茶叶生产中使用国家禁止使用的高残留农药。

　　2．不得在采收前_________天施下肥料、喷施叶面肥等。

　　3．按标准要求于当天上午9:00后至下午4:30前手工采摘鲜叶，并在采摘后_________小时内送达买方指定的地点。不得向买方提供雨天采收的'茶青和隔天采摘的茶青。

　　六、买方违约责任

　　1．没有按时按量收购，造成茶青变质等损失，或故意压级压价，除赔偿卖方的损失外，应向卖方支付该批茶青总价值_________%的违约金。

　　2．拖延支付茶青款，应参照银行关于拖延付款的规定，向卖方偿付违约金。

　　七、卖方违约责任

　　1．非因不可抗力，未完成当月合同总数量的90%，应向买方支付未完成部分茶青总价值_________%的违约金。

　　2．交售不符合质量安全标准的茶青，应按每百斤_________元向买方支付违约金。因此造**身伤亡，卖方应承担一切责任。

　　八、争议解决方式

　　本合同在履行过程中发生的争议由双方协商解决，如协商不成，按下列

　　法定代表人：_________ 法定代表人：_________ 委托代理人：_________ 委托代理人：_________ 住所：_________ 住所：_________ 身份证 ：_________ 身份证：_________ 电话：_________ 电话：_________ 开户行：_________ 开户行：_________ 户名：_________

　　帐号：_________ 户名：_________ 帐号：_________

　　采购合同 7

　　合同编号：_________

　　甲方：_________

　　地址：_________

　　邮政编码：_________

　　电话：_________

　　乙方：_________

　　地址：_________

　　邮政编码：_________

　　电话：_________

　　一交货时间及数量

　　二交货地点：_________

　　三煤炭运输时间：_________

　　四质量要求（以_________为准）

　　1．收到基低位发热值：_________

　　2．挥发份：_________

　　3．全水份：_________

　　4．含硫量：_________

　　5．焦渣特性：_________

　　6．灰份：_________

　　7．粒度：_________

　　五价格及金额

　　六煤炭检验

　　1．煤炭检验数据以_________为准。

　　2．煤炭到货后，须先经甲方中心化验室到乙方存货点（或车内）取样化验。如达到第四条质量要求，甲方通知乙方进煤_吨进行试烧。如煤炭适合甲方炉型则继续履行合同。如不适合甲方炉型则中止该批合同，乙方损失自负。

　　3．乙方批量供煤过程

　　（1）汽车运输甲方每_________吨化验一次，连续二次不合格，中止执行合同，责任乙方自负。

　　（2）火车运输到站后甲方负责到火车站取样化验，确定是否接收， 运输中每_________吨化验一次，连续二次不合格， 中止执行合同，责任乙方自负。

　　4．在取样化验过程当中，甲方安排中心化验室、热源部、物资供应部人员参加，乙方安排人员参加，取样完毕后，按要求填写热电燃气总公司入场煤炭取样会签单。

　　5．在进煤过程当中，发现乙方明显掺假作弊，立即终止合同。甲方中心化验室单独取作弊部分化验，并将化验结果作为该批次的结帐依据，由此造成的损失由乙方全部承担。

　　七奖罚措施

　　1．合同签定的`同时，乙方应向甲方交纳_________万元的合同保证金（甲方尚欠煤炭款的除外）。

　　2．乙方严格按甲方进煤计划和本合同有关质量要求供货，因供货不及时或未达到本合同有关质量要求给甲方生产造成的一切损失，由乙方承担，所交保证金甲方不再退还（或从尚欠煤炭款中扣除）。

　　八数量计量

　　相关的合同范本·办公家具采购合同·水果(苹果)采购合同·粮食竞价采购合同·农副产品采购书·茶叶采购合同·食品采购合同·**采购合同书·建材采购合同·木材采购（订货）合同以甲方地中衡称量为准，双方共同监磅。如需外委称重，需有甲乙双方共同监磅，并在过磅单上签字。

　　九付款方式及时间

　　全部接货并验收合格后，乙方按要求出据发票，甲方在十五个工作日内付清货款。

　　十本合同如有变更，双方另立供货合同。

　　十一本合同如发生纠纷由双方协商解决，如协商不成，提交XX区人民法院仲裁。

　　十二本合同一式五份，甲方执四份，乙方执一份。

　　甲方：_________（盖章） 乙方：_________（盖章）

　　法定代表人或委托代理人：_________法定代表人或委托代理人：_________

　　开户行及帐号：_________ 开户行及帐号：_________

　　签订日期：_________年___月___日 签订日期：_________年___月___日

　　采购合同 8

　　甲方：XXX 汽车配件销售公司

　　乙买：XXX汽配销售公司

　　双方经过友好协商,本着*等互利的原则，就汽车配件购买事宜达成如下协议。

　　一．货物的名称数量与价格

　　验，并负责协助乙方装车运输。

　　二. 质量要求及技术标准：参照GM公司的相关产品技术标准。

　　三．接货单位：XXX汽配销售公司

　　地址：河北省邢台市

　　联系人：张某

　　传真：0319—5688XXX

　　电话：0319—5986XXX

　　三．运输费用：乙方自提甲方协助装货或甲方代办运输，运费由乙方承担。

　　四、包装要求：零部件生产厂家原包装。

　　五．产品不符合客户使用要求或出现质量问题的处理方式

　　1. 乙方为甲方提供所需产品的配件代号、品名、规格、及图片等相关信息，甲方所提**品与乙方客户要求不符时，甲方退还不符和产品的所有费用(产品货款及运输通关相应费用)

　　2. 产品使用开始三个月内，如发现产品质量问题，乙方应向甲方提出书面质量异议及相关图片资料，从出现质量处开始不得继续使用并妥善保管，双方确认质量问题后，甲方退还此产品货款及运输通关相应费用，货物退回国内所发生运输费用由甲方承担。

　　六、质量争议检验机构：若双方对产品质量发生争议，乙方客户出具所在国产品质量检验报告。

　　七、违约责任及解决合同纠纷方式： 双方协商解决，如协商不成，由人民法院裁决。

　　八、本合同一式两份，甲乙双方各持一份，具有同等法律效力，定金到帐合同生效。本合同传真签署有效。

　　甲方（章）：日 期：

　　乙 方（章）：日 期：

　　采购合同 9

　　甲方(需方): 签订地点:

　　乙方(供方): 签订时间:

　　根据<<中华人民共和国合同法>>的相关规定，甲乙双方经友好协商、本着互惠互利，共同发展的原则，在*等自愿的基础上，签订本合同，就以下条款达成一致:

　　第一条 乙方供货材料名称、数量及单价:

　　说明:1、以上玻璃为常规版面(L<3660mm)，粗磨边，裁切率≥85%，中空大小片按大片面积计算，异形按最小外接矩形面积计算，单片面积不足0.3㎡按0.3㎡计算;裁切率<85%价格另议。

　　2、以上报价不包括针对此工程玻璃的各项检测费用，但因乙方提供的材料检测不符合要求时，相应费用由乙方承担。

　　3、此价格为含税含运输费及其他所有杂费的单价，不得另行加价。

　　第二条 供货技术标准及要求:

　　乙方供应的材料应符合浮法玻璃GB11614-20xx;钢化玻璃B15763.2-20xx;中空玻璃GB/T11944-20xx;低辐射镀膜玻璃GB/T18915.2-20xx;夹层玻璃GB9962-1999的相关标准要求。

　　第三条 材料供应工程概况:

　　1、项目名称:

　　2、项目地址: 第四条 付款约定:

　　1、首批订单下达后，甲方预付定金 万元给乙方(该定金作为最后一批材料款抵消货款)。

　　2、乙方发货至20万元时，甲方支付该批货款的30%，依此类推;最后一批不足20万元也支付30%的`货款给乙方，供货结束且完善结算手续后，四个月内付清。

　　3、甲方在收到乙方相应货款同等增值税专用发票后，通过电汇方式汇至乙方的合同签订账号。

　　第四条 甲乙双方约定、验收标准、方法及提出异议期限:

　　1、每一批材料需求，甲方应提前 天报给乙方计划清单。清单上必须确定品种、颜色和数量，并加盖甲方单位章或甲方单位经办人签名。

　　2、乙方应在交货时向甲方提供该批材料的 <<产品合格证明>>、<<质量检验报告>>、<<产品质量保证书>> ，材料发票和其他相关技术资料。

　　3、验收包括数量，型号规格及要求乙方递交的资料等。材料数量以甲方书面签收为准。

　　4、乙方收到定金后开始安排生产，并应在甲方正常付款情况下 天内将相应货物送至甲方交货地点。甲方如有质量异议应在收到货物30日内提出。

　　第五条 交货地点与交货方式:

　　交货时间: 根据甲方施工具体要求时间执行 交货地点: 溧水区白马镇 交货方式: 乙方送货至甲方指定地点，现场验货 甲方收货签字人:

　　第六条 结算方式:

　　单价合同，按实际采购数量结算。 第八条 违约责任和解决合同纠纷的方式:

　　1、 在甲方正常付款情况下，乙方逾期发货，甲方按照800元/天收取乙方滞纳金，甲方可在材料结算款中扣除。乙方无故逾期交货的，遇价格上涨时按合同原价执行;遇价格下降时按新价执行。

　　2、遇不可抗力事件延期交货的，可甲乙双方根据实际情况协商相关事宜。

　　3、本合同在履行过程中发生的争议，由双方当事人协商解决，协商不成依法向合同签订地人民法院起诉。

　　第九条 本合同经双方签字盖章生效，合同有效期自 年 月 日至 年 月 日止。经双方协商一致，可在合同有效期内对其进行补充或变更，补充或变更协议为本合同不可分割的一部分，具有同等法律效力。本合同一式四份，甲乙双方各执二份。本合同有效期自双方签字盖章之日起生效。货款两清后本合同自动失效。

　　甲方(盖章): 乙方(盖章):

　　年月日:

　　采购合同 10

　　甲方：_________(需方)

　　乙方：_________(代购方)

　　甲、乙双方本着公*合理、诚实信用的原则，在充分协商一致的基础上，就甲方开发的建设工程的钢材采购达成如下条款，望共同遵守。

　　一、采购数量

　　因甲方开发的工程建设的需要，甲方委托乙方定购该工程所需的各种型号、规格的钢材共计吨。

　　二、产品质量标准

　　现行国家标准执行，产品厂家：____________。

　　三、交货地点、方式及期限

　　1.乙方送货到甲方项目施工场地。

　　2.甲方指定：_________为供货经手人，联系电话：_________，乙方指定：_________为供货经手人，联系电话：_________如因客观原因，收货经手人不能到场收钢材的，甲方得另行指定收货经手人同时以书面形式通知乙方，并对另行指定的收货经手人的行为承认其法律效力。

　　3.乙方严格按照甲方向乙方报送的钢材计划分期分批按时供货，装卸、运输、过磅费用每吨 元由乙方承担，货到付清。

　　4.甲方应提前向乙方报送用材计划，并经乙方送货经手人签字认可，如未经乙方送货经手人签字认可，导致乙方不能按时到货，其责任由甲方自行承担。

　　5.乙方将钢材送至甲方指定的地点后，甲方的收货经手人应及时对乙方所送钢材的数量进行核对，同时依据本合同第五条之规定对当次验收的钢材价格进行确认并在送货单上签字后作为结算依据。非因乙方代购钢材有较大质量问题或所送钢材规格与甲方报送的用材计划不符合外，甲方不得拒绝收受货物，否则甲方应承担由此给乙方所造成的损失，包括但不限于运输费用、装卸费用;

　　6.盘圆按电子衡称过磅重量计算，螺纹钢和圆钢按理论点条计算。每次乙方代购总量与甲方报送的计划供货总量允许误差在±10%的范围内，在此范围内，视为乙方代购数量符合甲方报送的计划供货量。

　　四、货物验收

　　甲方应在收到乙方钢材的次日起2天内(法定节假日顺延)将乙方所送钢材送交法定检验机构进行检验。如甲方通过检验发现乙方所代购钢材不符合本合同约定的质量标准，应在检验结果出来的当日起2日内书面通知乙方，并由乙方签字予以确认。甲方怠于通知的，视为乙方代购钢材的质量符合合同的约定。如乙方代购的钢材不符合合同的约定，在甲方履行通知义务后，乙方应在收到通知之日起2天内调换货物，并由乙方承担装卸、运输费用。

　　五、钢材价款结算、付款方式及期限

　　1.甲方向乙方订购的各种型号、规格的钢材价格按供货当日，甲、乙双方的收、供货代表在供货单上签字注明的价格视为甲、乙双方确认的执行价格，该价格为不含税的钢材代购结算价格，甲方最终以此价格结算给乙方代收代付，由甲方尽纳税义务。

　　2.甲方承诺委托乙方代为与第三方进行各种型号钢材选购洽谈，乙方可以不披露该第三方的信息。

　　3.本合同采取乙方向甲方按量结算货款的形式，每月的20号结算并支付所有代购的钢材款项。

　　如甲方以未到期的银行承兑汇票付款时，应按照中华人民银行规定的该期内最高贴现利率承担相应的利息。乙方委派为本合同货款结算经办人，甲方将款项转到广州市黄埔区三湘建材经营部账号，否则由此给双方造成的损失由甲方独立承担。

　　六、违约责任

　　1.在甲方没有违约的情况下，乙方应按甲方报送的计划按时送货，如因乙方无法定免责理由未按时送货所导致甲方工地停工2天以上时，则由乙方向甲方承担壹 万元的经济损失。

　　2.甲方应严格按照合同约定按时支付乙方代购的货款及佣金，否则，乙方有权停止送货并有权要求甲方一次性支付全部货款，并由甲方承担逾期未支付的货款总额每天千分之三的违约金。

　　七、合同争议的解决方式

　　本合同在履行过程中发生的争议，由双方当事人协商解决，若双方确实无法协商一致，则由长沙市仲裁委员会仲裁。

　　本合同一式二份，双方各执一份，双方签字盖章后生效。

　　甲方签字：_________乙方签字：

　　电话：_________电话：

　　开户银行：_________开户银行：

　　账号：_________账号：

　　签订地点：

　　日期：_________年______月___日

　　采购合同 11

　　甲方：

　　乙方：

　　根据《中华人民共和国合同法》及有关法律、法规的规定，甲方就 的购销事宜与乙方达成一致意见，特签订本合同，以资信守。

　　第一条

　　乙方依照本合同约定向甲方指定的地点供货。产品名称、品牌、规格型号、价款待详见具体的采购订货单，订货单所确定的价格是供货、运输、税金、清洗等的.全包价。具体交货数量、交货日期以甲方发出的书面订货单确定的为准。

　　第二条 供货方式

　　乙方按本合同约定以包供货、包质量数量、包运输、包清洗、包通过验收、包风险、包售后服务等方式向甲方提**品。

　　第三条 结算方法

　　结算方法：实际数量以甲方验收“合格”签证为准，按实结算，单价按每批订货单中双方确认的价格执行。

　　第四条 乙方承诺

　　1、 乙方保证在约定时间内按本合同及甲方供货通知书约定的产品种类、数量、

　　2、 乙方所提供的产品必须是原厂正货、合格的产品，并必须是符合卫生防疫标

　　第五条 甲方承诺

　　1、在乙方提供合格的产品和服务时，甲方不刻意挑剔、刁难，并承诺出现此情况，严肃处理相关违规工作人员。

　　2、甲方应按照合同约定，及时支付乙方货款。

　　3、甲方应提前

　　第六条 违约责任

　　1、乙方未按甲方供货通知书确定的日期交货的，应承担逾期交货的违约责任，按全逾期交货部分的____向甲方支付违约金。逾期超过 ______日，甲方有权取消该批订货，乙方应按该批产品总价款的_____向甲方支付违约金，甲方也可从乙方的应付货款中扣除。由于乙方不供货造成甲方经营损失的，应予赔偿。

　　2、乙方未按合同约定的品牌、规格、型号、质量等要求向甲方供货的，乙方应按甲方要求更换直到通过验收。因此造成逾期交货的，乙方应按前条款承担违约责任。

　　3、甲方未按本合同约定的时间付款的，每逾期一日，按应付而未付货款总额的1‰向乙方支付违约金。

　　4、甲方接受乙方交货后，若发现乙方所提供的产品是非生产厂家原厂生产的产品的，或产品不合格、不符合卫生防疫要求的，甲方可要求乙方退、换并该非原厂产品总价款的10%向甲方支付违约金。甲方也可解除合同，甲方解除合同的，乙方应按该批产品总价款的20%向甲方支付违约金。

　　5、乙方的产品不合格、不符合卫生防疫要求或其他乙方原因致使第三人人身、财产受到损害的，由乙方承担一切责任并赔偿甲方损失。

　　6、乙方应向甲方支付的违约金、赔偿金，甲方有权在应付未付款中扣除，违约金不足以弥补甲方损失的，甲方可继续向乙方追偿。

　　第七条 其他

　　1、本合同有效期为

　　2、本合同未尽事宜，需经双方协商，签订补充合同。补充合同与本合同具有同等的法律效力。

　　3、本合同一式份，每份均有同等法律效力。

　　4、合同附件是本合同的组成部分，与本合同有同等的法律效力。

　　5、在合同签订、履行过程中发生争议的双方应本着友好、协助的精神进行协商;协商不成，提起诉讼的，双方同意由合同履行地人民法院管辖。

　　6、其他约定:

　　甲方(公章)：_________ 乙方(公章)：_________

　　法定代表人(签字)：_________ 法定代表人(签字)：_________

　　_________年____月____日 _________年____月____日

　　采购合同 12

　　合同编号：_________

　　供方：_________县(区)_________乡_________村

　　需方：_________

　　签订时间：_________年_________月_________日

　　签订地点：_________

　　一、产品名称、规格、数量、价格、交售时间：

　　供方按本合同种足种好棉田_________亩，并将棉田面积、交售任务落实到每个植棉户(附分户明细表)。

　　二、验收办法及时间、地点：

　　1.需方严格执行国家制定的棉花标准和检验规定，不压级压价，不提级提价，正确执行价格政策;供方凭证售棉，晒干拣净，头底一致，不夹入化纤等其他杂物，不售湿花统花。供方如出售湿花、统花或头底夹心花，需方要求供方纠正后方收购。

　　2.需方合理安排轮售时间，方便植棉户交售;供方在需方约定的时间中交售，自觉遵守售棉秩序。

　　3.供方到需方指定的棉花收购站交售棉花。

　　4.供方对收购检验有异议的，有权要求复验，可要求保留小样。

　　三、检验单位、地点、方法、标准：

　　1.由需方棉花收购站检验。

　　2.按商业部颁布的`《棉花检验工作规程》。

　　3.执行国家标准GB1103-72。

　　四、包装物：供方自备，交售棉花时不得用化纤绳捆扎，售棉后带回。

　　五、结算方式：现金结算，市**确定的各项扶持棉花生产优惠按***规定办理。

　　六、奖罚标准及兑现方式：_________。

　　七、需方供应的与定购棉花挂钩的农业生产资料：需方保证兑现国家的各项棉花奖售政策和本市确定的各项扶持生产优惠。

　　八、违约责任：_________。

　　九、解决合同纠纷的方式：_________。

　　十、本合同一式_________份，双方各执_________份。有效期限：_________年_________月_________日至_________年_________月_________日

　　采购合同 13

　　供方（以下简称甲方）：_____

　　需方（以下简称乙方）：_____

　　经甲乙双方协商，就乙方向甲方购电器产品事宜达成如下协议：

　　合同期限：20_____年7月15日至20_____年12月31日

　　一、购买产品清单：

　　合计 （币大写）：伍拾万零玖仟伍佰贰拾元整

　　二、甲方的权利和责任：

　　甲方有权了解乙方的用电设备的详细资料。

　　甲方负责对乙方相关人员进行设备使用操作培训。

　　三、乙方的权利和责任：

　　乙方负责提供甲方需要的各用电设备的详细资料。

　　乙方应按本合同规定的条款如期支付货款给甲方。

　　四、运输和安装：

　　甲方负责将设备运输至乙方指定的地点，相关费用由甲方承担。

　　如需甲方安装调试设备，乙方需支付设备的安装调试材料费，为合同总金额的5%。

　　如乙方为非郑州区域内客户，则甲方技术服务人员的相关差旅费由乙方承担。

　　五、付款方式：

　　1、乙方需预付合同总金额的20%，给甲方，设备安装调试完成后20日内结清合同余款。

　　2、付款方式一律以银行汇款、贷记凭证或支票形式支付，甲方不收取现金，否则后果自负。

　　六、售后服务：

　　甲方销售之产品，主机出现故障三年内包换。

　　甲方销售之产品，如属甲方选用其他厂家之产品由甲方系统集成，则按照该厂家的售后服务条款执行。

　　以上条款若属乙方使用不当或由不可抗因素造成，则不属于质保范围。

　　甲方销售之产品实行10年保修，质保期后相关维修费用由乙方承担。

　　七、违约责任：

　　甲方产品安装调试后出现非人为因素造成的问题，甲方负责无条件维修，乙方必须按合同规定条款支付货款，如拖延不付，甲方有权向乙方索赔，乙方必须赔付合同金额10%的违约金给甲方。

　　八、其它事项：

　　本合同双方签字盖章后生效，未尽事宜由双方协商解决。

　　本合同一式二份，甲、乙双方各执一份。

　　甲方：_____

　　法定代表人（签字）：_____

　　开户银行：_____

　　银行账号：_____

　　签订日期：_____

　　乙方：_____

　　法定代表人（签字）：_____

　　开户银行：_____

　　银行账号：_____

　　签订日期：_____

　　采购合同 14

　　一、购机前，请消费者知晓或确认如下事项：

　　1．移动电话机商品实行谁销售谁负责的原则。

　　2．移动电话机包装盒上的商标和机型是否是您所需要购买的。

　　3．包装盒条形码串号（imei）是否完整。如果是gsm手机，请在移动电话机上按“＊＃06＃”，然后将所显示的15位移动电话机串号与移动电话机盒上的串号核对是否一致。

　　4．移动电话机外形是否有磨损、裂痕等其他损坏情况。机身上的螺丝是否有被拧过的痕迹。

　　5．移动电话机配置是否齐全，与销售商承诺的是否一致，并在以下合同条款中予以确认。

　　6．查看移动电话机累计通话时间，如显示时间低于10分钟，属正常范围。

　　7．移动电话机保修卡是否是原厂保修卡。

　　二、购机中，请消费者确认如下事项：

　　8．消费者购买_________品牌_________型号移动电话机，串号_________；该部移动电话机还包括下列配置：原装电池板_________块，序号_________，非原装电池板_________块；原装座充电器_________部，原装便充电器_________座；非原装座充电器_________座，非原装便充电器_________座；原装耳机_________副，非原装耳机_________副；其他_________。

　　9．销售商承诺所提供商品是符合国家法律规定准予流通且质量符合国家法定标准的产品。

　　10．消费者支付购机款_________元（人民币），如消费者购买的移动电话机属分期付款或享受套餐服务的，还需同时遵守其他相关约定。

　　11．销售商须向消费者提供加盖销售商公章的原厂保修卡、原厂提供的保修条例或规则等有关单证和资料，并指导、协助消费者填写"三包"凭证上须填写的内容。

　　12．销售商须向消费者开具加盖公章的销售发票，销售发票上须填写该移动电话机机身串号、出厂序号（批号），配件、产品商标和型号、价格、销售日期等内容。

　　三、购机后，请消费者注意如下事项：

　　13．消费者购买移动电话机后还可查看所购买的移动电话机是否有进网许可证，消费者可登录国家信息产业部网站（）或通过电话（010）88558800、（010）88558516对移动电话机进网许可证的真伪进行查询。

　　14．消费者须妥善保管购机发票、合同、保修卡和销售商、生产商提供的其他单证。

　　15．消费者在三包期限内使用移动电话机出现质量问题，务必前往有授权的特约维修部门报修，否则将有可能失去国家“三包”规定对消费者的保护。

　　16．请消费者特别注意下列条款：

　　a．自售出之日起7日内，移动电话机主机出现《移动电话机商品性能故障表》所列性能故障的，消费者可以选择退货、换货或者修理。消费者要求换货时，销售商应当免费为消费者更换同型号同规格的移动电话机。消费者要求退货时，销售商应当负责免费为消费者退货，并按发票价格一次退清货款。

　　b．自售出之日起第8日至第15日内，移动电话机主机出现《移动电话机商品性能故障表》所列性能故障的，消费者可以选择换货或者修理。消费者要求换货时，销售商应当免费为消费者更换同型号同规格的移动电话机主机。

　　c．在三包有效期内，移动电话机主机出现《移动电话机商品性能故障表》所列性能故障，经两次修理（不论是否相同故障）仍不能正常使用的，凭三包凭证中修理者提供的修理记录，由销售商负责为消费者免费更换同型号同规格的移动电话机主机。（请消费者注意：每一次修理务必要求修理方正确填写修理记录）

　　17．签约本合同的销售商承诺：符合换货条件，并且销售商有同型号同规格移动电话机商品，消费者不愿意调换而要求退货的，销售商应当予以退货，但对于使用过的商品应当按《移动电话机商品修理更换退货责任规定》中《实施三包的移动电话机商品目录》收取折旧费，但折旧费率以0.25%计。

　　在三包有效期内，移动电话机主机出现《移动电话机商品性能故障表》所列性能故障，经两次修理，仍不能正常使用的，凭三包凭证中修理者提供的修理记录，由销售商负责在15天内为消费者免费更换同型号同规格的移动电话机主机，销售商逾期未能更换的，销售商以“（移动电话机价款×0.25%）/天”向消费者提供补偿。

　　18．补充条款（买卖双方可就上述条款未尽事宜进行补充约定）

　　_________

　　_________

　　19．本合同是本次交易活动双方当事人意思表示，本合同未尽事宜，按国家有关规定执行。

　　销售商（盖章）：_________消费者：（签字）_________

　　地 址_________ 联系地址_________（可选填）

　　联系电话_________ 公民身份号码_________（可选填）

　　合同签订日期_________年____月____日 联系电话_________（可选填）

　　采购合同 15

　　供方/乙方：

　　需方/甲方：

　　甲、乙双方根据《中华人民共和国合同法》及相关的法律法规之规定，本着友好合作、协商一致、共同发展的原则，就甲方向乙方采购办公用品及耗材事宜达成协议，自愿签定本合同且共同遵守。

　　一、 合作方式

　　甲方向乙方购买办公用品及耗材，甲方可以任意选择订单或传真订购方式，乙方应向甲方免费提**品的送货及售后退换等服务。

　　二、 价格条款

　　1、 乙方应根据报价单（标书）价格提**品给甲方，按照报价单中所提出的达到一定采购量后享受优惠价格执行。

　　2、 每个月结束前个工作日内，乙方可对采购清单根据市场情况进行一次价格更新，个别产品价格调整浮动时即可进行更新（包括误报的错误价格）以书面方式通知，预期通知将计为下一个月（个别产品除外）。

　　3、 甲方在接到乙方的价格调整通知后五个工作日内，给予最终确认（以书面确认单为准）,如在规定时间内未接到确认单将视为已确认，更新价格确认即日起执行新的'价格。

　　4、 本合同货款单价已包括货物移交至甲方所需的一切税费。

　　三、 支付方式

　　1、货到甲方指定地点，甲、乙双方共同进行验收，每个月结束前 五个工作日内，乙方需提供甲方本月所需产品对帐清单及发票，经甲方核实后，按实际货款付清。

　　2、甲方可选择用现金、支票或转帐的方式来支付乙方的货款，乙方结算人员需持加盖乙方公章的结算委托书进行结算，甲方在未确认上门收款人员身份之前可拒绝付款。

　　四、交货方式

　　1、自本合同生效之日起，一般送货时间为两个工作日或以订单甲方要求时间为准，如遇采购方有急用商品订单，则当日以最短时间针对甲方所订货物送到指定地点（特殊商品除外）。

　　2、货到甲方后，甲方按送货单内容收货，确认产品符合要求后甲方在验收单上签字确认，月末结款时以验收单上产品数量价格为准，对于更换的产品需在验收单上注明，对于增加产品或价格有变动的产品，需另外填写验收单。

　　3、乙方应保证所提**品为报价单中所规定之原厂产品，质量要符合报价单中规定的标准，如甲方发现乙方所售产品存在任何瑕疵，有权要求乙方进行换货。

　　五、违约责任

　　1、甲、乙双方如有一方违约，由违约方承担由此给守约方造成的经济损失，且守约方有权解除本合同。

　　2、甲方未按合同规定时间付款，每延期一日应向乙方支付总货款千分之三的违约金，但总计不超过总价的百分之五。

　　3、乙方未规定送货，甲方有权退货。

　　六、合同附则

　　1、本合同的任何修改或补充，只有在双方授权代表签字后生效，并成为本合同不可分割的组成部分，与本合同具有同等法律效力。

　　2、除非遇到不可抗力因素导致本合同不能履行，未经甲、乙双方一致书面同意，任何单方无权变更合同内容。

　　3、本合同一式两份，甲、乙双方各执一份，双方签字盖章之日起生效，有效期 年,到期后若双方未书面提出终止则合同顺延，继续生效。

　　4、本合同未尽事宜由甲、乙双方协调解决，甲、乙双方如有任何争议，应由双方自愿提交法律仲裁委员会给予解决。

　　甲方公司名称： 乙方公司名称： 代表人签字：代表人签字：

　　签订日期：

　　采购合同 16

　　合同编号：_____________

　　供方：_____________________供方授权公司：____________________________

　　需方：_____________________需方主管部门：____________________________

　　为了保护供需双方合法权益，根据《中华人民共和国合同法》、**采购有关规定以及中央单位复印机采购招标文件（招标编号：__________）、**采购协议供货承诺书、“***关于中央单位__________年复印机采购有关事宜的通知”，签订本合同，并共同遵守。

　　一、采购品目、型号、数量、时间及金额

　　品目

　　机型及配置

　　数量

　　单价

　　供货时间

　　价格

　　百

　　十

　　万

　　千

　　百

　　十

　　元

　　合计

　　二、保修期：依据投标文件中的售后服务条款。

　　三、交（提）货地点、方式：_______________________________________________

　　四、验收标准及提出异议时间：

　　验收标准：

　　1．装箱单。

　　2．供方保证一次开箱合格率大于__________％（百分之__________）。

　　提出异议时间：___________________________________________________________

　　五、付款方式及期限：_____________________________________________________

　　供方开户行名称：_________________________________________________________

　　帐号：___________________________________________________________________

　　六、违约责任：由违约方承担合同金额5％的经济责任。

　　七、解决合同纠纷方式：___________________________________________________

　　1．双方协商解决 （）；

　　2．向授权公司投诉 （）；

　　3．向***投诉 （）；

　　4．提请仲裁 （）；

　　5．向人民法院提起诉讼 （）。

　　授权公司投诉电话：___________________***投诉电话：___________________

　　八、其他约定事项：________________________________________________________

　　本合同须供需双方签字、盖章后生效。合同内容如国家法律、法规及政策另有规定的，从其规定。

　　需方 供方

　　需方（签章）_________（财务部门章）供方（签章）：_____________

　　地址：_____________________________地址：_____________________

　　电话：_____________________________电话：_____________________

　　合同签订日期：_____________________

　　本合同为供应商与**采购单位买卖合同，一式三联，供方、需方、***各一联。

　　中华人民共和国***制定

　　采购合同 17

　　合同编号：

　　甲方（需方）：北京市建筑工程装饰有限公司海南分公司 乙方（供方）：福建新文行灯饰有限公司

　　甲、乙双方在*等、自愿的基础上就灯具购销事宜达成一致意见，现依据《中华人民共和国合同法》的有关规定，特签定如下合同条款，以共同遵守：

　　一、 灯具的型号、规格、数量、单价（详见附表）。

　　二、 本合同的总价为人民币大写：捌拾伍万元整，小写： 850000 元。最

　　终结算金额如超出或者减少合同约定的数量，那么所有增加或减少的按实际增减数量以及合同约定单价进行增减结算。

　　三、 产品质量要求、技术标准：按gb7000.1-1996和甲、乙双方确认的方

　　案（图纸）以及甲方设计签字确认的样品生产，产品质保期为两年（不含光源）。

　　四、 包装标准及要求：按乙方产品出厂包装标准包装。

　　五、 交货期限：20xx年12月20到第一批货，最后一批到货日期为20xx

　　年12月30日。

　　六、 交货地点及方式：地点为甲方工地（ 海南万宁喜来登酒店工地现场），

　　方式为落地交货，甲方委托 刘建民和张英进 为工地现场收货人。 七、 运输方式、费用及保险费用：由乙方负责承担。 八、 付款方式：

　　1、合同签定后，甲方在三日内支付合同总金额的30%作为合同预付款；2、在乙方所有货物送到现场，经双方验收无误后，甲方7日支付合同总金额的60％。

　　3、工程竣工验收后，甲乙双方一月内进行结算，结算后7日内付至结算价95%，余5%的货款作为质保金，在质保期满后七天内一次性付清；4、甲方支付全部货款，须以银行电汇方式汇至合同所载明的或乙方书面

　　指定的银行帐户方为有效货款。 九、 安装与验收：

　　2、乙方货到工地现场由乙方组织甲方进行验收，如有质量问题或所**品不符合设计要求，乙方负责免费更换并承担由此造成的所有损失。 十、 违约责任：

　　1、甲方如不能按合同第八条约定付款，属甲方违约，每延期一天付款，应支付合同总金额的1‰违约金给乙方；

　　2、乙方如不能按合同第五条约定交货，属乙方违约，每延期一天交货，应支付合同总金额的1‰违约金给甲方。 十一、解决合同纠纷的方式：

　　与本合同有关的一切争议，甲、乙双方本着相互信任的原则协商解决，如经协商无法解决将依法向人民法院起诉解决。 十二、其他约定事项：

　　1、本合同附表为合同不可分割部分，如有未尽事宜，双方另行签定补充协议；

　　2、本合同一式四份，甲、乙双方各执两份，自双方代表签章后生效。

　　甲方： 乙方：福建新文行灯饰有限公司 单位地址： 单位地址：福建泉州市泉港区 联系电话： 联系电话：0595-87991278 法人代表或委托人： 法人代表或委托人： 开户银行： 开户银行： 帐号： 帐号：日期： 日期： 附表：

　　采购合同 18

　　采购合同

　　合同编号：

　　需方单位（甲方）：

　　供方单位（乙方）：

　　根据《中华人民共和国合同法》及有关法律、法规，遵循*等、自愿、公*和诚实信用的原则，为规范合同当事人的交易行为，保护合同双方的合法权益，保证产品质量和供应交付正常进行，经甲、乙双方协商一致，订立本合同。

　　第一条：材料标的、数量、价款

　　注：1）上述单价不得因市场行情波动而变化，上述单价已包括到交货地点的运输费用、运输中的损耗费用、装卸费、材料检测费。

　　2） 最终结算数量按实际签收交付的数量为准。

　　第二条 质量和技术标准要求

　　1、 乙方应严格按照双方约定的质量和技术标准要求供应物资。

　　2、 甲、乙双方约定物资验收遵循的'质量和技术标准：国家现行规范。

　　3、 乙方应按现行的国家标准或甲乙双方约定的标准规定（有特殊要求的，须另行书面确定）。

　　第三条 验收标准、方法及提出异议期限：

　　1、乙方应在交货同时向甲方提交该批产品的发票和其他相关技术质量资料。

　　2、验收标准按甲、乙双方上述第三条约定的该物资现行的国家或行业标准验收。

　　3、物资数量以甲方书面签收为准。

　　4、经核查该批物资确实不符合规定要求的，甲方由此受到的经济损失，包括误期损失，均由乙方按违约责任承担。

　　5、甲方在物资验收时未发现质量问题，但在使用时或使用后发现确实因该批物资质量未达到规定要求而引起的质量问题，经济和工期损失均由乙方承担。

　　7、乙方在材料运抵交货前5天通知甲方，甲方应提供堆放场地或堆放仓库。

　　8、乙方须负责材料正式交货前的安全、保卫、防火、防盗工作，包括运输途中、卸货中的人身和材料的安全，在正式交货前，包括运输途中、卸货中如有人生伤害或材料受损失均由乙方负责。

　　第四条、 交货时间、地点及方式：

　　1、交货时间： 。

　　2、交货地点： 。

　　3、交货方式： 乙方送货。

　　4、乙方在产品运抵交货地点后，甲、乙双方应及时做好验收工作，和书面交验签字记录，必要时须得到业主和监理的书面验收确认。

　　第五条 结算方式：

　　网银支付 。

　　第六条 付款方式：

　　材料付款方式：滚动付款。

　　第七条 违约责任

　　1、甲、乙双方应严格履行合同规定的各项条款，如合同一方违约，由违约方承担责任，并参照合同法及双方商定的有关条款赔尝经济损失。

　　2、因质量不符合约定，甲方可要求更换或退货，更换视作逾期交货， 退货视作不能交货，并承担违约责任。

　　3、材料交货时间延误或材料质量达不到规定要求，而乙方又无积极措施确保按合同约定时间交货，或无力按约定质量标准交货的，乙方应承担违约责任，甲方有权单方面终止合同，乙方须负责赔偿由此造成甲方全部的经济损失。

　　4、乙方不能全部或不能部分交货的属违约，乙方应向甲方赔偿按不能交货部分的价值的双倍金额作为违约金。

　　5、由于乙方原因，造成材料交货时间延误时，乙方须向甲方支付违约金，违约金为每延误一天，按本合约总价的1%计算，按天累计。同时，甲方有权单方面终止合同，乙方承担赔偿责任。

　　6、乙方在交货时间、材料质量、安全文明措施方面不能满足甲方要求时，甲方有权对由此造成的经济损失要求乙方赔偿。

　　7、乙方由于非甲方的其他原因使合同无法履行的行为，属于违约，乙方应承担违约给甲方造成的损失。

　　8、乙方违约后，甲方要求乙方继续履行合同时，乙方承担上述违约责任后仍应继续履行合同。

　　第八条 解除合同的条件

　　1、甲、乙双方协商一致；

　　2、因不可抗力致使不能实现合同目的的；

　　3、在履行期限届满之前，乙方明确表示或以自己的行为表明不履行或延迟履行主要义务的；除赔偿违约损失外还可解除合同；

　　4、乙方其他违约行为致使不能实现合同目的的；

　　5、乙方其他违法行为已影响合同履约的。

　　第九条 解决争议的方式

　　本合同纠纷解决方式：甲、乙双方协商解决，双方协商不能达成一致，向合同签约地（南阳市）有管辖权的人民法院提出诉讼。

　　第十条 其它条款

　　1、乙方车辆及材料在运输途中及到达甲方现场后应遵守国家和地方现行的有关环境保护、职业健康和安全的法律、法规。

　　2、本合同的未尽事项，必要时由甲、乙双方另订补充合同，经签字盖章后与本合同具有同等法律效力。

　　3、本合同自双方代表签字，加盖双方公章或合同专用章后生效。

　　4、本合同一式 6 份，双方各执正本 1 份，副本 2 份。

　　5、其他约定： 购买数量有增减不影响本合同执行 。

　　合同签订单位：

　　甲方（盖章） 乙方（盖章）

　　法人签字： 法人签字：

　　签约日期： 签约日期：

　　采购合同 19

　　采购方（以下简称“甲方”）：

　　地址：

　　电话：

　　供货方（以下简称“乙方”）：

　　地址：

　　电话：

　　为增加甲乙双方的责任感，确保实现各自经济目的，依据《中华人民共和国合同法》规定及招投标文件之内容，甲乙双方经友好协商，就甲方向乙方购买达成如下协议：

　　第一条、合同标的

　　1、商品名称：

　　2、单价：

　　3、商品数量：

　　4、商品规格：

　　第二条、价格

　　1、卖方根据本合同向买方提供的货物及服务的总价格为人民币大写：_________元整。

　　2、合同总价除了包括本合同中全部货物本身的价格和保修等服务费用外，还包括：

　　（1）使货物适于运输及多次装卸操作的'包装费用。

　　（2）卖方负责运送货物到甲方指定地点前的所有费用（包括但不限于运输、保险、装卸等费用）。

　　第三条、支付

　　1、合同总价的所有支付由买方付至卖方的银行账户：_____________________。银行地址：_____________。户名：__________________。

　　2、买方应按以下条款向卖方支付合同款项：

　　（1）交货付款

　　卖方按照本合同规定全部交付货物并完成验收，且买方收到卖方提供的相应金额的、符合国家规定的发票及付款通知书后______日内，买方向卖方支付合同总价的______%的货款，即人民币大写：______元整。

　　（2）保修款

　　货物保修期满且收到卖方提供的相应金额的、符合国家规定的发票及付款通知书后______日内，买方向卖方支付合同总价的______%的保修款，即人民币大写______元整。

　　3、若根据本合同规定，卖方应当支付违约金或承担赔偿责任，则买方有权从上述任何一笔付款中直接扣除相应金额。

　　第四条、交货

　　1、交货方式：货物由卖方负责包装并运送至买方现场。

　　2、卖方将货物运送至买方指定地点在经买方验收合格之前，货物的所有权、一切风险责任及由此产生的一切相关费用均由卖方承担。

　　3、交货日期：卖方应于_______年_______月_______日前交货日期，将货物运到本合同确定的买方指定地点并完成货物的交付工作。

　　第五条、包装

　　所有货物应进行坚固包装使其适于多种方式运输及反复装卸和操作。卖方应根据货物特点和要求采取保护措施使其免受雨水、潮湿、锈蚀、震荡、撞击和其他的损坏，以使其在正常装卸和操作条件下能够安全无损坏地抵达安装现场。如果因为卖方未采取适当的包装或充分的保护措施而造成货物的损坏或丢失，卖方负责修理、更换、补充受损或丢失的货物并送达买方指定地点。

　　第六条、货物验收、保修和技术服务

　　1、卖方交付的货物必须满足中国法律法规、相关部门的相应产业标准及本合同的要求。卖方承诺向买方提供的货物应是全新、完整、技术成熟稳定、性能质量良好的产品，货物及相关许可证明文件、技术文件、软件、服务等均不存在瑕疵。

　　2、若在货物接收验收时发现货物有任何的短少、缺损、缺陷或与合同约定不符，买方和卖方代表将签署一份详细报告。在卖方未派代表到场时，该报告将由买方单方签署，该报告将作为买方要求卖方进行退货、更换、修理或补充发货的有效证据。卖方负责于_______个工作日内自负费用进行更换、补充发货并送至本合同确定的买方指定地点，有关费用由卖方承担。

　　3、未能通过买方验收的货物，以及买方接受后发现有误的货物，由卖方自费回收。如卖方未在买方发出通知后_______日内收回，则买方可自行处理该货物，包括但不限于另地存放并收取租金等，由此产生的费用由卖方承担。

　　4、卖方提供的货物的保修期为_______年，自验收合格之日起计算。在保修期内，如果货物的性能和质量与合同规定不符，或出现任何故障，卖方负责在_______日内免费排除缺陷，修理或更换相关货物。

　　5、在保修期内，如因卖方原因不能按合同约定履行保修义务，则买方有权从保修期尾款中扣除相应费用。

　　第七条、违约责任及侵权处理

　　1、双方应当按照合同及附件规定的期限履行义务。对于因卖方原因使得交货、验收等任一阶段工作延误的，每迟延一天，卖方应按相当于合同总价_______%的标准向买方支付违约金，以此类推。因任一阶段工作延迟而使买方额外增加的各项费用由卖方承担。如卖方任一阶段工作延迟使买方遭受损失的，卖方还应承担买方由此造成的损失。如卖方任一阶段工作迟延累计超过_______日时，买方有权视情况解除本合同。该等解除并不免除卖方根据买方要求应当承担的上述违约责任。

　　2、保修期内，如卖方未能按照合同规定及时提供保修服务，除不可抗力原因外，每迟延一次，卖方应当支付合同总价的_______%的违约金。

　　3、对于卖方根据本合同约定应当承担的各项违约金及损失赔偿，买方均有权依据本合同规定从应支付卖方的款项中扣除。

　　4、除非买方解除合同，否则，卖方承担违约责任并不免除其继续履行合同的责任。

　　5、如买方依据本合同约定解除合同的，则卖方除应当依据本合同约定承担违约责任和赔偿责任（包括支付违约金、赔偿买方由此遭受的损失等）外，卖方并应退还买方支付的全部款项及自付款之日起至返还之日止的_______银行同期贷款利息。

　　6、如卖方提供的货物不符合合同要求或者质量、功能存在瑕疵或者买方使用卖方提供的货物造成他人人身、财产损害的，卖方应向买方支付本合同总价_______%的违约金，并承担赔偿责任。

　　第八条、不可抗力

　　1本合同所称不可抗力，是指地震、台风、水灾、火灾、战争以及其他本合同各方不能预见，而且对其发生和后果不能防止或不能避免且不可克服的客观情况。

　　2、本合同任何一方因不可抗力不能履行或不能完全履行本合同的义务时，应在不可抗力发生之日起的_______日内通知本合同的其他方，并在不可抗力发生之日起的_______日内向其他方提供由有关部门出具的不可抗力证明。

　　3、因不可抗力不能履行合同的，根据不可抗力的影响，受影响方部分或全部免除责任，但法律另有规定的除外，迟延履行合同后发生不可抗力的，不能免除责任。

　　4、如果因不可抗力的影响致使本合同终止履行_______日或以上的，任一方均有权终止本合同，并书面通知对方。

　　第九条、争议解决

　　所有因本合同引起的或与本合同有关的任何争议将通过双方友好协商解决。协商不成，向_______方住所地的人民法院起诉。

　　第十条、合同一式______份，双方各执______份，具有同等法律效力。

　　甲方（签字）：

　　签订地点：

　　_________年________月______日

　　乙方（签字）：

　　签订地点：

　　_________年________月______日

　　采购合同 20

　　甲方：――公司

　　乙方：――食府

　　经双方领导协商，签字协议如下：

　　一、 甲方为乙方的――专供商，供货期限x年x月x日至年月日止。合同期间甲方单独为乙方提供xx，乙方不再从其它渠道进货，如发现从其他渠道进货的问题。乙方应承担甲方的经济损失。甲方单独与乙方配送货物，如甲方违反规定乙方追究甲方经济责任并承担乙方全部损失。

　　二、 甲方为乙方提供的商品，应符合食品卫生要求，如有质量问题，乙方可退货，由甲方承担商品损失。

　　三、 甲方按乙方约定的时间，数量送货，不得拖延。

　　四、 乙方每月x号给甲方结帐。乙方不得拖欠甲方货款。

　　五、 甲方提供乙方完善的售后服务，保证产品质量、送货时间。如甲方价格不合理，质量出现问题，服务违反乙方规定，乙方可以从其它渠道进货，并要求甲方赔偿乙方一切经济损失

　　六、 为保证双方的诚信合作，甲方需为乙方质押一定金额的保证 金，金额为――元。如因甲方的过失给乙方造成的经济损失，乙方直接可从甲方的保证金中扣除。

　　七、 以上双方如违反者，可到当地法院起诉解决。

　　甲方盖章： 乙方盖章：

　　负责人签字： 负责人签字：

　　年 月 日 年 月 日

设备安装采购合同范本五份（扩展5）

——监控系统安装合同范本10份

　　监控系统安装合同 1

　　甲方：________________________

　　乙方：________________________

　　经甲、乙双方共同商定，乙方承接甲方电视监控工程，工程设备造价_________________________________元（此价格不包括工程用线、pvc管费用），并达成以下协议：

　　1.乙方为甲方提供的产品均具优良品质，若出现质量问题，一年内免费维修，三个工作日不能修复的，提供备用机。

　　2.自合同签订之日起，甲方预付乙方设备款的20％，作为预付款，待安装调试按品牌验收完毕后10天内付清设备款的80%和线、pvc管的费用。乙方7天内开工，15天内全部工程结束。甲方保证在工程安装调试过程中给予乙方必要的合作。如因甲方因素造成的图像质量问题的排除费用由甲方承担。乙方派技术人员指导安装并负责全部设备的调试。

　　3.本合同未尽事宜，由双方协商解决。附表作为本合同附件。

　　4.本合同双方代表签生效，甲乙双方各执一份，出现纠纷由起诉方所在地法律部门依法处理。

　　甲方：___________________

　　乙方：_________________

　　电话：___________________

　　电话：_________________

　　代表：___________________

　　代表：_________________

　　监控系统安装合同 2

　　发包方（甲方）：

　　承包方（乙方）：

　　根据《中华人民共和国合同法》及其他法律、法规，在*等自愿、协商一致的基础上，订立本合同。

　　第一条 工程项目

　　1、工程名称：闭路监控系统安装（改造）工程。

　　2、交货及安装（改造）工程地点： 。

　　3、承包方式和承包范围：本工程以包工包料、包质量、包工期、包风险、包设计（设计方案以甲方认可为准）的形式由乙方承包，乙方必须按照甲方确定的设计方案、系统功能、设备材料，承包整个系统的设备供应及安装（改造）和调试，并确保通过有关技防办部门的验收。（设计方案以甲方认可为准）。

　　第二条 系统总造价及其支付

　　（一）系统总造价

　　1、本监控系统含税总造价（含感应卡费用）为人民币 _____ __元，（含/不含增值税，税率： %）

　　2、整个系统必须满足甲方认可的设计方案的功能要求，以甲方审定的设计、施工方案为标准，在此基础上价格不再作任何调整（甲方要求增加的工程除外）。

　　（二）工程款支付，按第 种方式：

　　1、甲方根据乙方的工程进度向乙方支付工程款：

　　（1）签订合同之日起_______日内，甲方支付总工程款的_______%；

　　（2）工程全部完工，测试成功即付总工程款的_______ % ；

　　（3）通过甲方及有关部门初验验收合格，并且系统无故障运行一个月后，再付总工程款的_______%。

　　2、工程完工后，支付总工程款的 %，保修期满后支付 %。

　　第三条 工期

　　1、本合同签订后，乙方于_______年_____月_______日进场，到__ ___年____月_____日止，完成安装（改造）调试（以通过用户及甲方代表验收合格为准）。

　　2、在履约过程中，因为变更设计所影响的工期或因甲方责任、不可抗力等造成工期延期的，经甲、乙双方签证认可后作出工期调整，以此确定竣工日期。

　　第四条 供货及安装（改造）

　　1、本工程必须严格按照国家有关施工安装（改造）规范进行施工。

　　2、乙方工程使用的材料、设备必须符合甲方认可的设计方案的规定，以及通过相关部门检测合格的产品，否则，甲方有权要求乙方更换，有关费用由乙方承担。

　　3、乙方使用的辅材必须先提供样品并经甲方书面认可，方可采购进场安装（改造）。

　　第五条 验收

　　1、系统竣工

　　（1）系统按设计方案规定内容全部建成，经试运行达到设计使用要求并为甲方认可，视为竣工。少数非主要功能未按规定全部建成，由甲方与设计、乙方协商，对遗留问题有明确的处理方案，经试运行基本达到设计使用要求并为甲方单位认可，也可视为竣工。

　　甲方在试运行期间应如实记录试运行情况，根据行业标准的有关规定写出试运行报告。试运行报告中还应包括施工单位对使用单位进行技术培训的有关内容。

　　（2）系统竣工后，由设计、乙方写出系统竣工报告。其内容包括：系统概况；依据设计任务书或合同，对照正式设计文件对系统配置的设备、系统功能及系统软件运行质量自我评估，培训和维修服务条款等。

　　2、系统初验

　　（1）系统正式验收前，由甲方（或监理单位）组织设计、乙方根据设计或合同对系统进行初验，要求初验合格并写出初验报告。

　　（2）初验报告的内容包括：系统试运行概述；按照设计要求，对系统功能、运行效果进行检查的主观评价；按照设计对安装（改造）设备的数量、型号和系统软件的数量、版本进行核对的结果；对隐蔽工程随工验收单的复核结果等。

　　3、系统检验

　　系统正式验收前，应按照设计及国家标准对系统功能检验和管理*台软件测试。

　　4、系统验收

　　经初验合格的技防工程，乙方应提供有关文件报原审批设计方案的**机关验收。甲方应配合乙方提供上述文件及验收工作。

　　第六条 维修保养

　　1、本监控系统保修期为_1_年，自工程完工并通过甲方及有关部门验收合格之日起计。保修期内，如系统发现故障，乙方必须在接到甲方通知之日起_______小时内派员维修，若非因甲方人为损坏的，乙方免收一切费用；

　　2、保修期届满后，甲方要求乙方修理的，以本合同附表一中的价格适当向甲方收费。

　　3、保修期届满后，甲乙双方另签订技术维护协议，乙方应对系统提供优惠的有偿技术维护。

　　4、甲方要求软硬件功能的改进、扩容不在保修之列，但乙方应继续为客户提供惠的服务。免费维修期内人为或自然灾害引起的故障或损坏，仅收取维修成本费。以下情况不属保修范围：自行拆卸改换机内任何部分（如：线路、零件）后造成损坏；非乙方指定的专业技术人员指导安装（改造）而引起的故障。

　　第七条 双方权利义务

　　（一）甲方权利义务：

　　1、审核乙方提供的设计方案、安装（改造）施工方案，并组织相关部门对方案进行认证，并报相关部门批准。在收到后的_______日内完成。向乙方提供必要的场地及施工用电。

　　2、按工程进度向乙方支付工程款。

　　3、委派_______为现场管理代表，监督、检查工程质量、进度。处理并协调甲乙双方在施工中发生的有关事宜。

　　4、在乙方供货后，甲方可以组织人员对器材进行验收。

　　5、配合乙方对工程进行竣工验收，及时办理竣工结算。

　　（二）乙方权利义务：

　　1、按施工安全规范做好施工质量、安全管理，凡施工期间发生的施工质量、安全事故，均由乙方负责并报告甲方及有关部门。

　　2、施工中因乙方责任造成的停工、返工、材料、器材损失等均由乙方承担。所有设备和器材验收前均由乙方妥善保管，如有损坏和遗失均由乙方负责。

　　3、及时办理工程竣工验收手续，对竣工验收后保修期内发现的施工质量问题负责免费返修。

　　4、对现场所有已完工的建筑及建筑装修、设备、器具有保护的责任，施工时如损坏甲方或住户财产，由乙方负责赔偿。

　　5、遵守甲方有关场地管理的规定并办理有关的手续。

　　第八条 违约责任

　　1、除不可抗力外，甲乙双方应严格遵守本合同的条款，否则，违约方须向另一方支付合同总造价 _______％的违约金，违约金不足以弥补另一方损失的，违约方还应就不足部分承担赔偿责任。

　　2、甲方如未按本合同的进度付款，每延迟一日，按应付而未付金额的_______％计付违约金。

　　3、由于乙方原因不能按工期竣工的，每逾期一日，按工程总造价的_______％向甲方计付违约金。逾期超过_______ 日，甲方有权单方解除合同，乙方除支付上述款项及返还甲方全部已付款项外，还须按合同总价款的_______%向甲方支付违约金，违约金不足以弥补甲方损失的，乙方还应就不足部分承担赔偿责任。

　　4、本监控系统若由于系统器材质量问题而影响工程验收，乙方必须无偿更换、返修，直至达到验收标准，

　　第九条 保密

　　甲、乙双方均应对技防工程技术资料保密。未经一方书面同意，另一方不得在合同期内或合同履行完毕后以任何方式泄露。保密内容包括但不限于下列项目：施工设计、图纸、图表、数据磁带、数据磁盘、基础资料等。

　　第十条 争议的解决

　　在本合同履行过程中甲、乙双方发生争议，双方应尽努力及时协商解决。若协商不成，任一方均可采取下列第 种方式解决：

　　1、向 仲裁委员会申请仲裁。

　　2、向 人民法院提起诉讼；

　　3、提交中国石化内部纠纷调解处理委员会调解。

　　第十一条 其他

　　1、按本合同规定应该偿付的违约金、赔偿金和各种经济损失，应当在明确责任后 天内付清，否则按逾期付款处理。

　　2、本合同如有未尽事宜，经双方友好协商，另签补充协议。

　　3、双方签订认可的设计施工方案及其它经双方签字确认的书面材料均为本合同的组成部份，与本合同具同等效力。

　　4、甲乙双方施工、设计方案以外的所有变更或要求必须致函对方，对方在收到通知后必须及时回函，如果_______日内不答复视为认可。

　　5、本合同及其附件自双方签字、盖章之日起生效，保修期届满结清余款后本合同第八条第2款仍需继续履行。

　　6、本合同一式_______份，甲乙双方各执_______份，具同等法律效力。

　　甲方：（盖章） 乙方：（盖章）

　　法定代表人： 法定代表人：

　　签约代表： 签约代表：

　　联系电话： 联系电话：

　　开户银行： 开户银行：

　　帐 号： 帐 号：

　　邮政编码： 邮政编码：

　　监控系统安装合同 3

　　甲方：

　　电话：

　　乙方：

　　乙方身份证号码及地址：

　　电话：

　　根据《中华人民共和国合同法》，甲、乙双方在*等互利、诚实信用的原则下，经友好协商一致同意签订本合同并共同遵守，条件如下：

　　一、购销产品

　　甲方向乙方购买安防监控系统一套。（规格详见附表）

　　二、产品价格

　　器材总价人民币￥10500元（线管费用由安装照明电路方承担），计大写壹万零伍佰元整,含安装调试及运输费用。（乙方负责提供发票）

　　三、货款结算

　　合同生效后，乙方将所需设备产品运送至甲方指定地点，甲方付给乙方设备费用￥8000 整，按装完成可正常使用后，甲方应支清剩余款项。

　　四、售后服务

　　1.甲方在正常使用的条件下，摄像头自投入使用之日起一年内，如产品出现不能正常工作时，乙方应免费及时维修（人为天灾破坏除外），以保证甲方整个系统的正常使用，硬盘保修期三年，显示器保修期三年，电源线路保修期三年，ups保修期一年。

　　2.在甲方使用乙方提供的安防监控系统的过程中，乙方免费负责该设备的调试、维修、备件供应、技术咨询

　　五、违约责任及争议的解决

　　1、 甲、乙双方如未按合同履行自己的职责须分别承担各自相应的'责任。因执行本合同引起的一切争议由双方通过友好协商解决，如协商不成可通过向原告所在地法院诉讼。

　　2、如甲方未能按照合同条款三，按工程进度向乙方支付工程款，甲方须另加应付款项的百分之五/ 每天的逾期违约金作为乙方的补偿；乙方并有权利暂停工程的施工，待甲方向乙方支付相应的工程款和逾期为约金

　　甲方已付金额不足乙方所供设备款时，乙方有权收回所供设备，并由甲方赔偿乙方由此产生的一切经济损失。

　　3、如出现监控设备不能正常工作（不可抗力除外），甲方电话（短信）联系乙方后，乙方48小时内必须上门维修，如乙方未上门维修，造成甲方货台货物丢失，所丢货物款项由乙方全额承担。

　　六、甲方不提供作业设备，乙方在施工中要注意安全，如违规操作，所造成后果由乙方承担。

　　七、本合同未提到事项甲、乙双方须签订补充协议（双方盖章后有效）补充协议与本合同具有同等法律效力。

　　八、下列附件为本合同不可分割部分，与本合同有同等法律效力。

　　九、本合同中未列及之条款，应参照《中华人民共和国合同法》

　　十．本合同壹式贰份，甲、乙双方各保留壹份，具有同等法律效力。本合同自甲、乙双方签字盖章之日起生效。

　　监控系统安装合同 4

　　甲方（建设方）：

　　乙方（承建方）：___________________________________

　　甲乙双方本着*等互利，友好协商的原则签订如下合同：

　　一、产品及工程项目：

　　项目名称：_______________监控系统工程

　　二、合同价款

　　合同总价（人民币）金额（大写）：____ 元整；（小写） ____元

　　按合同价款包括：设备费、安装调试费、辅材费及税金等。

　　三、产品的交货时间、地点和运费：

　　1、乙方在合同生效之日起 天全部交货安装；

　　2、交货地点为用户方的产品安装调试现场；

　　四、设备及安装的验收：

　　1、由甲方负责组织设备和安装项目的验收。验收小组由甲方代表组成，乙方派代表参加。

　　2、乙方完成设备交付，在自验、试运行正常后，书面通知甲方；甲方在接到书面通知后，三个工作日内完成设备及安装的验收工作，出具并签署验收报告。

　　五、付款方式：

　　1、工程完工并通过验收后叁天内，甲方支付给乙方合同价款的 __________ % ，即金额（大写）：____ 整，￥： 元；

　　2、 合同价款的 __________% ，为保修期截留款，即金额（大写）： 整，￥： 元。保修期截留款自验收日起一年后的叁天内由甲方支付给乙方；

　　3、逾期付款甲方每日按所付金额的3‰滞纳金支付给乙方。

　　六、售后服务：保修期为一年

　　七、违约责任：

　　1、乙方若不能交付产品，甲方有权选择取消合同并向乙方索偿产品总值百分之三十的违约金。

　　2、乙方逾期交付产品，甲方有权向乙方索偿违约金，以每日支付未交产品款的'千分之三计算。

　　3、甲方无正当理由拒收产品，乙方有向权甲方索偿合同总额（不含验收费）百分之三十的违约金。

　　八、本合同未尽事宜，由甲、乙双方协商解决。

　　九、本合同壹式肆份，甲乙双方各执贰份，具有同等的法律效力。

　　甲 方：

　　乙 方：

　　甲方代表（签名）：

　　乙方代表（签名）：

　　日期：

　　日期：

　　监控系统安装合同 5

　　甲方：

　　电话：

　　乙方：

　　乙方身份证号码及地址：

　　电话：

　　根据《中华人民共和国合同法》，甲、乙双方在*等互利、诚实信用的原则下，经友好协商一致同意签订本合同并共同遵守，条件如下：

　　一、购销产品

　　甲方向乙方购买安防监控系统一套。（规格详见附表）

　　二、产品价格

　　器材总价人民币￥10500元（线管费用由安装照明电路方承担），计大写壹万零伍佰元整,含安装调试及运输费用。（乙方负责提供发票）

　　三、货款结算

　　合同生效后，乙方将所需设备产品运送至甲方指定地点，甲方付给乙方设备费用￥8000 整，按装完成可正常使用后，甲方应支清剩余款项。

　　四、售后服务

　　1.甲方在正常使用的.条件下，摄像头自投入使用之日起一年内，如产品出现不能正常工作时，乙方应免费及时维修（人为天灾破坏除外），以保证甲方整个系统的正常使用，硬盘保修期三年，显示器保修期三年，电源线路保修期三年，ups保修期一年。

　　2.在甲方使用乙方提供的安防监控系统的过程中，乙方免费负责该设备的调试、维修、备件供应、技术咨询

　　五、违约责任及争议的解决

　　1、 甲、乙双方如未按合同履行自己的职责须分别承担各自相应的责任。因执行本合同引起的一切争议由双方通过友好协商解决，如协商不成可通过向原告所在地法院诉讼。

　　2、如甲方未能按照合同条款三，按工程进度向乙方支付工程款，甲方须另加应付款项的百分之五/ 每天的逾期违约金作为乙方的补偿；乙方并有权利暂停工程的施工，待甲方向乙方支付相应的工程款和逾期为约金

　　甲方已付金额不足乙方所供设备款时，乙方有权收回所供设备，并由甲方赔偿乙方由此产生的一切经济损失。

　　3、如出现监控设备不能正常工作（不可抗力除外），甲方电话（短信）联系乙方后，乙方48小时内必须上门维修，如乙方未上门维修，造成甲方货台货物丢失，所丢货物款项由乙方全额承担。

　　六、甲方不提供作业设备，乙方在施工中要注意安全，如违规操作，所造成后果由乙方承担。

　　七、本合同未提到事项甲、乙双方须签订补充协议（双方盖章后有效）补充协议与本合同具有同等法律效力。

　　八、下列附件为本合同不可分割部分，与本合同有同等法律效力。

　　九、本合同中未列及之条款，应参照《中华人民共和国合同法》

　　十．本合同壹式贰份，甲、乙双方各保留壹份，具有同等法律效力。本合同自甲、乙双方签字盖章之日起生效。

　　监控系统安装合同 6

　　合同编号：________________

　　发包方（甲方）：____________________________

　　承包方（乙方）：____________________________

　　根据《中华人民共和国合同法》、《产品质量法》等相关法律法规的规定，甲乙双方本着友好合作的精神，结合本安装工程的实际情况，经友好协商签订以下条款，双方共同遵守。

　　第一条 工程项目

　　（一）工程名称：____________________________________________________________

　　（二）工程地点：____________________________________________________________

　　（三）工程范围及内容：______________________________________________________

　　第二条 工程造价：

　　暂定____________________元，详尽工程预算见附件。工程完工验收后按实核算结付工程款。

　　第三条 工期

　　经双方商定，核定总工期为__________个工作日，开工日期以甲方书面通知乙方之日为准。

　　第四条 材料、设备供应

　　（一）工程所需的主要设备、材料等由乙方提供，供应至合同规定的地点，甲方给予充分协助。

　　（二）乙方供应的设备、材料见合同附件，如甲方不同意乙方采用原设计确定的设备、材料，甲方应提前_________天书面通知乙方，由甲方另行指定产品，并提供指定产品的资料。

　　第五条 工程款结算、工程款支付与结算

　　（一）合同签订，乙方进场施工后，甲方在______个工作日内支付工程款的_________%即人民币_____元。因甲方原因导致的合同外的增加预算，双方应签订增补费用协议，费用由甲方承担。

　　（二）工程主体布线完毕，甲方向乙方支付工程款的____%，即人民币_________元。

　　（三） 系统安装、调试完毕通过甲方验收合格后_____天内，甲方向乙方支付工程款的_____%即人民币_______元。

　　（四） 甲方在该项工程全面验收合格并正常试运行_______个月后______天内一次性付清余款。

　　第六条 施工与设计变更

　　（一）乙方负责图纸设计，并经甲方确认后依据国家颁发的施工验收规范和质量检验标准以及设计要求组织施工。

　　（二）施工中，如遇设计变更超出原设计标准或规模时，应在施工前重新报甲方审批，并由甲乙双方签字确认，方可施工。

　　第七条 验收与保修

　　（一）乙方在工程完工并经自检后以书面通知甲方验收，甲方及时组织验收。

　　（二）竣工工程验收，按国家颁发的施工验收规范、有关技术检验标准及施工图、说明书、图纸会审记录、有关变更的书面文件进行验收，乙方应在验收前_________天向甲方提供以下文件：

　　1．增减变更文件和其他洽商记录，隐蔽工程验收记录和中间交工验收记录。

　　2．工程竣工后，应绘制竣工图，工程变更不大的由施工单位在原施工图上加以说明，工程变更较大的，应出具变更图纸，由乙方在竣工图上签注。

　　（三）工程验收后，乙方对其提供材料和设备保修_____年，并负责整个系统的______年免费及时检修。因甲方使用不当等造成的质量事故，由乙方进行有偿修理。乙方有责任对甲方有关人员进行培训，使之满足运行维护的要求。保修期满________年后，乙方提供本工程所用材料和设备系统及软件升级有偿服务。

　　第八条 双方责任

　　（一）甲方责任：

　　1．提供必要图纸及资料给乙方进行方案设计及施工。

　　2．审核乙方编制的施工方案，并负责合同外工程签认及承担其增加的费用。

　　3．及时组织对隐蔽工程、单项工程、工程竣工的验收和办理工程结算。

　　（二）乙方责任：

　　1．合同签订后，编制施工组织设计和材料、设备进场计划、相关单位协作事宜并送甲方审批。

　　2．按施工安全规范做好工程质量、安全管理，凡施工过程中的'人员安全及施工事故均由乙方承担一切法律后果及经济赔偿责任，乙方应及时报告甲方及有关部门。

　　3．施工中发现需修改设计才能进行施工时，应即发书面通知甲方，施工中因乙方责任造成的停工、返工及材料、器材损失等均由乙方承担。

　　第九条 违约责任

　　（一）乙方提供的用料与约定不符的，乙方必须无条件更换为与约定相符的用料，且工期不顺延。

　　（二）乙方逾期交付使用或因质量问题返工而逾期完工的，每推迟一天，乙方应向甲方支付合同总价款_____‰的违约金。

　　（三）甲方不按期支付工程款，每推迟一天，乙方收取甲方应付款项的_______‰违约金。

　　（四）如因乙方质量原因无法通过验收，乙方须及时无偿返工，工期不顺延，并赔偿由此给甲方造成的一切经济损失。

　　第十条 争议解决方式

　　在本合同执行过程中发生争议时，双方应友好协商予以解决。经协商仍无法达成一致的，双方同意按以下第_______种方式解决：

　　（一）向武汉仲裁委员会提请仲裁；

　　（二）依法向甲方所在地人民法院提起诉讼。

　　第十一条 本合同所有的附件以及为合同履行所产生的有关补充协议，均为本合同不可分割的部分，具有同等的效力。其他未尽事宜，双方本着*等互利、友好协商的原则协商解决。

　　第十二条 合同附件_____________________________________________________________

　　第十三条 本合同经双方签字盖章之日起生效，至工程竣工验收，保修期满并结算款项后终止。本合同一式________份，甲方执________份，乙方执_________份，具同等法律效力。

　　发包人：（公章）________ 承包人：（公章）________

　　法定代表人：____________ 法定代表人：____________

　　传真：__________________ 传真：__________________

　　开户银行：______________ 开户银行：______________

　　账号：__________________ 账号：__________________

　　签约时间：____________年____________月___________日

　　监控系统安装合同 7

　　甲方：某

　　乙方：

　　甲方现委托__________公司(以下简称乙方)承担电视监控系统工程。经甲、乙双方充分协商，签订合同如下：

　　一、工程概况：

　　1.工程名称：电视监控系统工程。

　　2.工程地址：

　　3.工程概况：监控系统包括：设备安装、系统调试等。

　　二、甲乙双方的责任和义务

　　1.甲方负责提供整个系统的布线和施工人员的住所及施工场地、楼层施工用电和用水;并提供施工现场专用的有安全防盗措施的仓库，以保证乙方能如期完成工程工期。并承担以下义务：

　　●按时对工程、施工及工程进度实施监控和验收。

　　●按时支付工程进度款。

　　2.乙方应按合同规定的时间及时提供工程所需的设备材料;在保证工程质量和工程进度的前提下完成如下工作：

　　●设备的`安装调试:

　　三、工程时间和进度

　　1、自合同签订之日起，甲方开始对现场进行布线施工和测试线路，完成后甲方通知乙方技术人员入常

　　2、工程中甲方对信息点进行增减，则由甲方向乙方出具工程联系单，

　　3、在实际施工过程中，根据具体情况，甲乙双方友好协商解决。

　　四、工程及工程量的变更

　　1、由于甲方原因，对工程中提出的修改项目，必须向乙方出具工程联系单，确认修改详细清单、工程量的变更和变更金额等事项。如甲方不出具工程联系单，乙方有权利要求甲方按照原设计方案施工。

　　2、由于乙方因设备停产、施工现场条件限制等原因对工程中提出的修改项目，必须向甲方出具工程联系单，确认修改详细清单、工程量的变更和变更金额等事项。如乙方不出具工程联系单，甲方有权利要求甲方按照原设计方案施工。

　　五、工程验收

　　1.采用完工总验收的方式。

　　2.工程验收标准。

　　●图象清晰，符合国家规范要求，终端合格率为100%。

　　●a.根据甲方要求，甲方可请权威机构对本系统进行验收，并出示测试报告及结论，其测试费用由甲方承担。

　　●b.若权威机构对乙方为甲方所做的布线工程出示了不合格的信息点，乙方将在有效工期内进行整改，再测试费用由乙方承担。

　　3、双方人员进行验收，由双方人员签字，验收合格报告作为付款依据。

　　4、工程完工，则应根据实际布线、信息点位置出具详细的竣工图纸。

　　六、系统保证及工程维护

　　乙方提供质量保证。在工程验收合格后壹年内，因设备质量问题发生故障，由乙方免费更换。如甲方在使用过程中因使用或管理不当造成设备损坏，乙方有偿提供设备配件。

　　七、结算方式

　　监控设备金额为：元(人民币：元整)。

　　安装调试费金额为：.00元(人民币：)。整个监控系统总额的15%(包括硬盘录象机价格在内)

　　八、支付条款

　　1.合同签订后三天内，甲方向乙方支付合同总额的30%的款项，作为定金。

　　2.设备到场经双方验收后三天内，甲方向乙方支付合同总额的30%的工程进度款。

　　3.系统验收完毕后七天内，甲方向乙方付清40%的款额。

　　4.合同执行过程中工程量的增减，则根据工程联系单，对材料和工作量的增减进行核算，其增减的费用在付款条件4中结清。

　　九、设备标准、货运方式及验收

　　乙方提供的产品必须是产品生产厂家的原装产品。甲乙双方应严格按照产品更新换代生产厂家的生产标准对设备进行验收。

　　十、乙方提供一年免费维护，一年后按成本维护，响应时间24小时。

　　十、人力不可抗拒因素

　　如因战争、严重火灾、水灾、台风、地震和其它经甲乙双方认可的人力不可抗拒因素，导致工期延误，则工期顺延。在工程无法完成的情况下，由甲乙双方另行商定解决方法。

　　十一、违约责任

　　1.甲、乙双方若一方发生违约情况，则违约方应按国家经济合同法有关条款对另一方进行赔偿。

　　2.除人力不可抗拒因素外，若甲、乙双方中一方废除合同，需向另一方支付工程总金额25%的违约金。

　　3.如项目由于乙方原因导致延期，乙方应偿付逾期违约金，按未完成部分项目金额的千分之一∕每天费用作为甲方的补偿。

　　4.如甲方未能按照合同条款八按工程进度向乙方支付工程款，甲方须另加应付款项的千分之一∕每天的逾期违约金作为乙方的补偿;乙方并有权利暂停工程的施工，待甲方向乙方相应的工程款和逾期违约金后恢复施工，乙方不承担由此引起的工期延期责任。

　　十二、解决合同争议的方式

　　本合同执行过程中若有争议，双方应友好协商解决。如协商不能解决，可向当地人民法院提出诉讼。

　　十四、合同附件作为合同不可分割的一部分，同样具备法律效力。

　　十五、合同生效及其它

　　1.本合同正本一式二份，甲乙双方各执一份，签字盖章即生效(传真件有效)。

　　2.本合同所属的附件与本合同具有同等效力。〈附(设备)报价表〉

　　3.本合同执行过程中，所有补充协议经甲乙双方协商签定，盖章之日起生效，属合同的组成部分。

　　4.本合若有未尽事宜，双方友好协商解决。

　　甲、乙同意上述条款，并签字确认如下：

　　甲方：

　　甲方代表：

　　电话：

　　时间： 年 月 日

　　乙方：

　　乙方代表

　　电话：

　　时间： 年 月 日

　　监控系统安装合同 8

　　采购方（甲方）：__________________

　　供给方（乙方）：__________________

　　根据《中华人民共和国公约法》及国度有关法则，联合工程的详细环境，经两边富裕会商，签订本公约。

　　一、工程项目

　　1．工程名称：闭路监控系统供货及安置工程。

　　2．交货及安置工程地点：

　　承包方法和承包范畴：本工程以包工包料、包质量、包工期、包风险、包计划（计划方案以甲方承觉得准）的式样由乙方承包，乙方必须根据甲方肯定的计划方案、系统效用、配置材料，承包全部系统的配置供给及安置和调试，并包经过议定有关技防办部分的验收。（计划方案以甲方承觉得准）。

　　二、系统总造价及其付出

　　（一）系统总造价

　　1．本监控系统含税总造价（含感到卡费用）为人民币 _______

　　2．全部系统必须满足甲方承认的计划方案的效用要求，以甲方核定的计划、施工方案为标准，在此根本上代价不再作任何调整（甲方要求增加的工程除外）。

　　（二）工程款付出

　　甲方根据乙方的工程进度向乙方付出工程款：

　　1．签订公约之日起_______日内甲方付总工程款的_______%；

　　2．工程扫数完工，测试告成即付总工程款的_______ %

　　3．经过议定甲方及有关部分初验验收合格，并且系统无障碍运行一个月后，再付总工程款的_______%。

　　三、工期

　　1．本公约签订后，乙方于_______年_______月_______日出场，到_______年_______月_______日止，结束安置调试（以经过议定用户及甲方代表验收合格为准）。

　　2．在践约进程中，因为变动计划所感化的工期或甲方责任、不可抗力等造成工期延期的，经甲、乙两边签证承认后作出工期调整，以此肯定完工日期。

　　四、供货及安置

　　1．本工程必须严厉根据国度有关施工安置典范进行施工。

　　2．乙方工程利用的材料、配置必须符合甲方承认的计划方案的法则，不然，甲方有官僚求乙方调换，有关费用由乙方负担。

　　3．乙方利用的辅材必须先供给样板并经甲方书面承认，方可采购出场安置。

　　五、补缀保养

　　1．本监控系统保修期为_______年，自工程完工并经过议定甲方及有关部分验收合格之日起计。保修期内，如系统发觉障碍，乙方必须在接到甲方关照之日起_______小时内派员补缀，若非因甲方工钱破坏的，乙方免收一切费用；

　　年限 材料费 保护办事费

　　第一年 免 免

　　第2、三年 收取材料本钱费 20xx元/年

　　2．保修期届满后，甲方要求乙方补缀的，以本公约附表一中的代价得当向甲方收费。

　　3．保修期届满后，甲乙两边另签订技巧保护和谈，乙方应对系统供给优惠的有偿技巧保护。

　　4．甲方要求软硬件效用的改革、扩容不在保修之列，但乙方应连续为客户供给最优惠的办事。免费补缀期内工钱或天然灾祸引发的障碍或破坏，仅收取补缀本钱费。以下环境不属保修范畴：自行拆卸调换机内任何部分（如：线路、零件）后造成破坏。

　　六、两边责任

　　（一）甲方责任：

　　1．考核乙方供给的计划方案、安置施工方案，在收到后的_______日内结束。向乙方供给必要的场地及施工用电。

　　2．按工程进度向乙方付出工程款。

　　3．委派_______为现场办理代表，监督、查抄工程质量、进度。处理并和谐甲乙两边在施工中产生的有关事件。

　　4．在乙方供货后，甲方可以构造人员对东西进行验收。

　　5．构造对工程进行完工验收和办理完工结算。

　　（二）乙方责任：

　　1．按施工安定典范做好施工质量、安定办理，凡施工期间产生的施工质量、安定变乱，均由乙方当真并报告甲方及有关部分。

　　2．施工中因乙方责任酿成的**、返工、材料、东西吃亏等均由乙方负担。扫数配置和东西验收前均由乙方妥帖保管，如有破坏和遗失均由乙方当真。

　　3．对完工验收后保修期内发觉的施工质量题目当真免费返修。

　　4．对现场合有已完工的构筑及构筑装修、配置、器具有保卫的责任，施工时如破坏甲方或住户财产，由乙方当真补偿。

　　5．服从甲方有关场地办理的法则并办理有关的手续。

　　七、违约责任

　　1．除不可抗力（战役、天灾等）外，甲乙两边应严厉服从本公约的条目，不然，违约方须向另外一方付出公约总造价 _______％的违约金，违约金不敷以补充另外一方吃亏的，违约方还应就不敷部分负担补偿责任。

　　2．甲方如未按本公约的进度付款，每耽误一日，按应付而未付金额的_______％计付违约金。

　　3．因为乙方因为不能按工期完工的，每过期一日，按工程总造价的_______％向甲方计付违约金。过期超出_______ 日，甲方有权片面清除公约，乙方除付出上述款项及返还甲方扫数已付款项外，还须按公约总价款的_______%向甲方付出违约金，违约金不敷以补充甲方吃亏的，乙方还应就不敷部分负担补偿责任。

　　4．本监控系统若因为系统东西质量题目而感化工程验收，乙方必须无偿调换、返修，直至到达验收标准，

　　八、其他事件

　　1．按本公约法则应当偿付的违约金、补偿金和各种经济吃亏，该当在明了责任后 天内付清，不然按过期付款处理。

　　2．本公约如有未尽事件，经两边友爱会商，另签补充和谈。

　　3．两边在履行本公约中产生胶葛，两边应先行会商，若会商不可时，任何一方可以向_______人民法院提告状讼。

　　4．两边签订承认的计划施工方案及别的经两边签字确认的书面材料均为本公约的构成部分，与本公约具划一出力。

　　5．甲乙两边施工、计划方案以外的扫数变动或要求必须致函对方，对方在收到关照后必须及时回函，如果_______日内不复兴视为承认。

　　6．本公约及其附件自两边签字、盖印之日起见效，保修期届满结清余款后本公约第八条第2款仍需连续践诺。

　　7．本公约一式_______份，甲乙两边各执_______份，具划一法律出力。

　　甲方：______________乙方：______________

　　签约代表：__________签约代表：__________

　　关联德律风：__________关联德律风：__________

　　地点：______________地点：______________

　　签约地点：__________签约时候：__________

　　监控系统安装合同 9

　　甲方：

　　乙方：

　　依照《中华人民共和国合同法》，遵循*等、自愿、公*和诚信的原则，双方就本建设工程施工事项协商一致，订立本合同。

　　一、工程概况

　　工程名称：

　　工程地点：

　　工程范围：

　　工程内容：监控系统布线、设备安装及调试

　　二、工程总价

　　详见附件1（工程价格汇总表）

　　合同金额：（￥____________元）。

　　本工程采用总价包干的形式，一次包干；超出监控系统工程范围内的项目需要增加，由双方协商定价。

　　三、产品质量及安装调试要求

　　1．乙方不得以任何理由以次充好，如发现有非正品则乙方以一赔十。未经甲方同意，不得随意更改方案。

　　2．乙方所提供合同内设备应保证产品内外包装完好无损，若不能达到要求，甲方有权要求乙方立即更换合格产品直至解除合同。由此带来的一切损失由乙方负责。

　　3．在签订合同后，乙方按照甲方要求负责设备安装、调试，要求做到布局合理，布线规范，便于使用及维护，符合国家有关技术标准。

　　4．由甲方提供安装场地及电源。

　　四、技术标准及质量保证

　　（1）布线标准：乙方监控系统布线施工，严格遵照国际《民用闭路监控电视系统技术规范》GB50198-94。

　　（2）乙方所供设备均以生产厂家提供的产品技术资料为技术标准。

　　（3）乙方保证本项目所**品均为合同中指定的产品，且包装为原包装。产品进场时提供供货证明，经甲方验收后进行施工。

　　（4）乙方对监控布线、设备质保见附件1（工程价格汇总表质保说明）

　　五、工程项目建设期限

　　合同签定后日内进场施工，整个施工工期天。（____________开工，____________以前乙方按设计要求完成设备安装调试。并能投入正常使用。）

　　六、售后服务

　　1．乙方所提供合同内设备，从验收之日起，所有产品及零配件质保期按保修规定办理。在质保期内，若有产品质量问题，由乙方负责免费更换或维修。质保期满后，设备维修时，乙方按成本费计算。更换的产品必须是新的，且质保期限从当时算起。

　　2．凡由产品质量问题引起的各类故障，乙方在接到甲方故障报修通知后，在4小时内响应，24小时内解决故障，若在24小时内不能排除故障的，则应由乙方提供不低于原设备标准的备用产品保证工厂的正常生产。

　　3．在验收合格后的一年内，如乙方接到甲方故障报修通知后4小时内没有响应或24小时内没有排除故障且没有提供不低于原设备标准的备用产品保证学校的正常行课，则每出现上述情况一次扣除乙方合同总金额的0.1%作为对甲方的赔偿，直到扣完，所造成损失由乙方负责（每次售后服务，均要求有甲乙双方签字的书面记录）。

　　4．乙方可以向甲方申请免费培训1-2名设备操作管理人员，要求达到能正确使用与维护本合同的设施、设备。

　　七、竣工验收及付款方式

　　项目施工安装、调试完毕，由乙方通知甲方组织验收，并提供相应完整的验收资料。乙方自书面通知之日起，10天内由于甲方拖延不验收视为工程验收合格。

　　自签订合同之日支付合同总金额的30%（￥____________），验收合格后5日内支付剩余70%（￥____________）逾期不付按0.1%支付滞纳金。

　　八、约定事项

　　（1）为确保工期，争取提前竣工，由甲乙双方共同组成工程实施小组。

　　（2）合同如需变更，甲、乙双方另行协商确定变更事宜，双方签章生效，并作为本合同的附件。

　　（3）招标文件、投标书是本合同的一部分，具有同等法律效力。

　　（4）附件1作为本合同要件，乙方必须遵照执行，否则视为违约。

　　九、违约责任

　　1．乙方必须严格按合同要求按时、按质（即合同要求的设备的规格、型号）、按量完成供货与安

　　装调试完毕并交付甲方使用。如有违约，每违约一天，按合同总金额的0.1%向甲方支付违约金；若违约超过10天，甲方有权解除合同，所造成的损失，由乙方负责。

　　2．在乙方履行合同后，甲方保证按时向乙方支付合同款项，如有违约，每违约一天，按合同总金额的0.1%向乙方支付违约金。

　　十、本合同按《中华人民共和国合同法》，《中华人民共和国产品质量法》，《消费者权益保障》等有关法律条款执行。

　　十一、合同执行中，若发生纠纷，由甲乙双方协商解决，若协商不成，提交仲裁委员会解决，直至提交法院审理。

　　十二、施工期间出现工伤事故，由施工单位自行负责。

　　十三、本合同一式四份，由甲方执二份（存档一份，财务一份），乙方执一份，电教站备案一份。

　　十四、未尽事宜，由甲乙双方友好协商解决。

　　十五、本合同经双方法定代表人或其授权的代表签字盖双方公章后之日生效。货款两清后，合同效力终止。

　　甲方：

　　经办人：

　　电话：

　　___________年_____月_____日

　　乙方：经办人：电话：年__________月_____日__________

　　监控系统安装合同 10

　　甲方：

　　电话：

　　乙方：

　　乙方身份证号码及地址：

　　电话：

　　根据《中华人民共和国合同法》，甲、乙双方在*等互利、诚实信用的原则下，经友好协商一致同意签订本合同并共同遵守，条件如下：

　　一、购销产品

　　甲方向乙方购买安防监控系统一套。（规格详见附表）

　　二、产品价格

　　器材总价人民币￥10500元（线管费用由安装照明电路方承担），计大写壹万零伍佰元整,含安装调试及运输费用。（乙方负责提供发票）

　　三、货款结算

　　合同生效后，乙方将所需设备产品运送至甲方指定地点，甲方付给乙方设备费用￥8000 整，按装完成可正常使用后，甲方应支清剩余款项。

　　四、售后服务

　　1.甲方在正常使用的条件下，摄像头自投入使用之日起一年内，如产品出现不能正常工作时，乙方应免费及时维修（人为天灾破坏除外），以保证甲方整个系统的正常使用，硬盘保修期三年，显示器保修期三年，电源线路保修期三年，ups保修期一年。

　　2.在甲方使用乙方提供的安防监控系统的过程中，乙方免费负责该设备的调试、维修、备件供应、技术咨询

　　五、违约责任及争议的`解决

　　1、 甲、乙双方如未按合同履行自己的职责须分别承担各自相应的责任。因执行本合同引起的一切争议由双方通过友好协商解决，如协商不成可通过向原告所在地法院诉讼。

　　2、如甲方未能按照合同条款三，按工程进度向乙方支付工程款，甲方须另加应付款项的百分之五/ 每天的逾期违约金作为乙方的补偿；乙方并有权利暂停工程的施工，待甲方向乙方支付相应的工程款和逾期为约金

　　甲方已付金额不足乙方所供设备款时，乙方有权收回所供设备，并由甲方赔偿乙方由此产生的一切经济损失。

　　3、如出现监控设备不能正常工作（不可抗力除外），甲方电话（短信）联系乙方后，乙方48小时内必须上门维修，如乙方未上门维修，造成甲方货台货物丢失，所丢货物款项由乙方全额承担。

　　六、甲方不提供作业设备，乙方在施工中要注意安全，如违规操作，所造成后果由乙方承担。

　　七、本合同未提到事项甲、乙双方须签订补充协议（双方盖章后有效）补充协议与本合同具有同等法律效力。

　　八、下列附件为本合同不可分割部分，与本合同有同等法律效力。

　　九、本合同中未列及之条款，应参照《中华人民共和国合同法》

　　十．本合同壹式贰份，甲、乙双方各保留壹份，具有同等法律效力。本合同自甲、乙双方签字盖章之日起生效。

设备安装采购合同范本五份（扩展6）

——电子商务采购合同范本五份

　　电子商务采购合同 1

　　( 以下简称甲方 )

　　与 ( 以下简称乙方 )

　　就工服制作业务经双方协商一致，签订以下合同，共同遵守。

　　第一条，产品名称、价格、数量。 (后附详细报价单。此价格经双方认可，作为本合同的附件。)

　　第二条，交货地点及时间。

　　地点：福建省福州市马尾区

　　时间：自本合同签订且乙方收到预付款后20日内。

　　第三条，加工形式。

　　1乙方根据甲方要求提供服装款式及面料样品，经双方确认后，再进行批量生产。

　　2采取乙方包工包料并提供全部辅料的方式。

　　3货物到达甲方指定地点后，甲乙双方依据订货清单进行清点验收，并办理交接签字手续。

　　第四条，甲方责任。

　　1甲方通过服装款式及面料后，在合同生效及执行过程中不得擅自更改。

　　2甲方定好量体时间，保证人员齐全。

　　3按此合同付款日期，按时付款，不得延误。

　　4从北京至福州的路途运费一切由甲方承担。

　　第五条，乙方责任。

　　1乙方须保证产品质量，如有制作问题，乙方须负责修改并作出相关赔偿。

　　2按此合同交货日期，按时交货。如未按时交货，甲方需承担乙方千分之二/每日的货款作为违约金。

　　3由于乙方未及时电告甲方，以致货物未及时保险而发生的一切损失由乙方承担。

　　第六条，结算方式。

　　1支票结算。此合同签订后三日内，甲方须预付百分之五十的货款给乙方。

　　2终结付款额，依据实际制衣件数，经双方认可后的'款额支付。

　　3甲方收到乙方全部货物并验收合格后，须在三十日内付清乙方全部货款。如有延误，每日须加付千分之二的滞纳金。

　　第七条，本合同有效期自签订之日起生效，到全部货款结清之日为止。

　　第八条，此合同经双方签字盖章后生效。如有一方在有效期内欲终止合同，需赔偿对方百分之三十的货款作为违约金。本合同一式两份，双方各执一份。

　　甲方(公章)：_________

　　乙方(公章)：_________

　　法定代表人(签字)：_________

　　法定代表人(签字)：_________

　　_________年____月____日

　　_________年____月____日

　　电子商务采购合同 2

　　甲方：北京万业通达科技有限公司(以下简称“甲方”)

　　乙方：_______ ___(以下简称“乙方”)

　　经甲、乙双方友好协商，就甲方授权乙方为“万业市场网商务代理人”(以下简称“代理人”)事达成以下协议。

　　一、甲方授权乙方为甲方在 地区内的“代理人”

　　二、乙方作为甲方“代理人”，可在其代理地区内开展以下业务

　　1. 在代理的区域内推广万业市场网这个品牌

　　2. 发展万业配货网加盟商，让物流公司或货运信息部等相关类似单位使用万业市场网*台，使用万业配货网客户端软件

　　3. 客运、货运信息：在万业市场网上发布客运、货运信息。

　　4. 征集万业配货网全国货运信息部精选手册名单

　　5. 征集当地货运车辆信息，输入万业配货网车库

　　三、乙方的义务

　　(一)乙方必须接受甲方适当的统筹管理，不得无故拒绝甲方的管理。否则，甲方可以视情节对乙方采取警告、罚款、暂停代理人身份、收回代理人身份并终止合同。

　　(二)本合同生效后的60天内，乙方必须保证新发展20家物流公司或货运信息部等相关类似单位使用甲方的*台。

　　四、乙方的权力

　　(一)乙方在其代理地区内发展了一定数量的公司、企业或货运信息部等相关类似单位使用甲方提供的*台以后，可以根据当地的实际情况，自行制定收费标准和收费制度启用时间。

　　(二)乙方在自行制定收费标准和收费制度启动时间后，须将收费标准和收费制度启动时间上报甲方，并经甲方同意或调整后方可执行。

　　(三)乙方在本合同书生效后，拥有代理地区内的物流公司或货运信息部等相关类似单位使用甲方提供*台的审核权，通过乙方审核的物流公司或货运信息部等相关类似单位方可使用甲方所提供的*台。

　　五、业务提成

　　(一)发展客户登陆全国货运信息部精选手册提成方法

　　(1)乙方可获得代理地区内所发展的登陆了甲方“万业配货网货运信息明细手册”的客户所交纳的`手册登陆费的业务提成。提成方法：乙方每按照甲方规定的收费标准收取一个客户的登陆费，须上交甲方50元，其余的登陆费归乙方所有。如：客户a交纳登陆费200元，则甲方得50元，乙方得150元。

　　(2)乙方所发展的客户如果需要在甲方的全国货运信息部精选手册上印制红色字符(有实力的单位)，需另加费用300元/户。此费用由乙方收取，按照每户50元上交给甲方，其余归乙方所有。如：客户a交纳费用300元，则甲方得50元，乙方得250元。

　　(3)当乙方将其所代理地区内的县级城市登陆《全国货运信息部精选手册》的名额做满后，即完成县级城市征集任务。甲方按照每个县级城市50元的标准给乙方路费补助。50元补助费由甲方另行拿出，不占用乙方所作业务的费用。

　　(二)发展客户使用万业市场网货运*台客户端软件，发布客运货运信息业务提成方法

　　(1)乙方除可以获得所发展客户登陆全国货运信息部精选手册的业务提成以外，还可以获得所发展客户使用甲方所提供的货运*台客户端软件的费用的业务提成和市场开拓奖励。

　　(2)乙方在收费标准和收费制度启动后，能够获得所发展用户交纳的万业市场网货运*台客户端使用费的业务提成和市场开拓奖励。本合同所提及的业务提成，为甲方收取乙方所发展的物流公司或货运信息部等相关类似单位使用甲方所提供的货运*台客户端软件的费用总和之提成。具体提成和奖励比例如下：

　　a业务提成方案

　　业务提成方案必须是乙方在本合同生效后30天内新发展10家物流公司或货运信息部等相关类似单位使用甲方的*台后才启用本方案。具体见下表

　　从收费开始提 成 比 例

　　第一年30%

　　第二年20%

　　第三年10%

　　b市场开拓奖励方案:

　　万业公司将把代理人名下客户使用万业市场网所交纳的服务费的20%作为代理人的市场开拓奖励，只要您名下有客户使用万业市场网您就按此比例收取市场开拓奖励，并一直收取下去。

　　备注：此方案和提成比例永远不变，并可以继承、赠送、转让。

　　六、乙方有以下行为的，甲方有权收回授予乙方的各项权利。

　　1.乙方提供虚假信息，或把真实信息提供给第三者。

　　2.乙方做出损害甲方经济利益与商业信誉行为的。

　　3.欺诈客户。

　　4.规定时间内没有完成任何业务的。

　　七、代理人必须遵守国家的相关法律法规，保证所提供的信息中不存在**、**、封建迷信等违法内容。如有违反，甲方有权暂停乙方代理人权限或关闭代理人管理系统，直至终止合作。

　　八、甲方授予乙方为甲方在 地区的代理人，乙方须支付甲方代理费用元人民币。乙方可在签订合同书60天后交纳代理费用，若乙方符合减免代理费用条件的，只需交纳应付与减免代理费之差数。乙方在签订合同书63天后，仍没有将代理费用汇入甲方指定帐号的，视为乙方放弃代理权，合同作废，甲方保留向乙方追讨法律责任的权利。

　　当乙方在合同书生效后的两个月内达到以下业务量标准时，甲方将按照下列条款减免乙方代理费用。

　　客户数每天有效信息发布数减免代理费比例

　　20家100条25%

　　25家200条50%

　　30家300条100%

　　九、合同生效

　　本合同书从签订之日起开始生效。

　　十、合同失效

　　若以上有关合同失效的条款均没有违反，本合同书有效期截止至 年 月 日

　　十一、《中华人民共和国合同法》的所有条款对本合同书均适用，本合同书受中华人民共和国法律保护。

　　甲方签字 甲方(盖章)

　　年 月 日

　　乙方签字 乙方(盖章)

　　年 月 日

　　电子商务采购合同 3

　　甲方：

　　乙方：

　　甲方系中国中铁采购电子商务网站(以下称电子商务*台)运营公司，乙方系中国中铁供应商网络成员单位，是电子商务*台的供应商用户。

　　依据《中华人民共和国合同法》等法律法规的有关规定，经协商一致，双方就电子商务*台服务有关事项签订本电子商务*台服务合同(以下称本合同)：

　　第一条：服务及条件

　　1.甲方向乙方提供电子商务*台使用服务，具体功能包括但不限于供应商信息在线管理、网上报价、竞价、在线投标、供应商网上专卖店、中国中铁区域物流中心供应商网上寄售店信息反馈等，以电子商务*台实际提供功能为准。

　　2.甲方负责开发和维护包括但不限于前款所述电子商务*台各项功能，并提供工作日8小时工作时间内的技术支持。

　　3.乙方可使用电子商务*台从事中国中铁物资采购有关的商务活动，并应遵守国家法律、法规及中国中铁供应商管理要求。

　　4.乙方应对电子商务*台用户名、登陆密码、硬件加密锁等信息采取保密措施，承担保密义务和责任。

　　5.乙方应在使用电子商务*台遇到任何信息错误、系统故障、功能瑕疵时，及时寻求甲方技术支持，提供使用情况反馈，以便甲方解决系统问题，完善系统功能。

　　6.如乙方未按照本合同第二条约定支付使用费，在企业用户注册时，甲方将不予以审核，乙方无法成为中国中铁供应商网络成员;在*台对供应商年审时，甲方可在年审到期前30天向乙方发出催付通知，乙方应在收费截止日期30个日历日内完成使用费支付，否则甲方视为乙方自动放弃电子商务*台使用资格，甲方有权停止乙方供应商交易资格。

　　第二条：费用与支付

　　1.乙方同意按年度向甲方支付电子商务*台使用费(以下称使用费)。使用费用计费日期以甲方为乙方颁发数字证书日期为始点，以365个日历日为一年度。甲乙双方在签订合同并且甲方在确认收到使用费后5个工作日内给乙方颁发数字证书及usbkey。年度使用费标准为3000元人民币/年。甲方可以根据电子商务*台运营维护需要调整使用费标准。

　　2.增值服务：(有)或(无)，增值服务协议单独签订。增值服务选择()、()、()。反向增值服务选择：(有)或(无)反向增值服务选择：()、()、()附：增值服务协议中国中铁采购电子商务系统*台收费标准

　　3.支付方式：

　　乙方应在企业用户注册完成后，将当年使用费汇至甲方指定银行账户，并在每年使用费到期前30个日历日按同样方式支付当年使用费。甲方银行账户信息如下：

　　4.发票

　　甲方收到乙方使用费后10个工作日内向乙方寄出正规税务发票，乙方发票开票信息及邮寄地址为：请乙方财务部门将上述发票信息单独打印并加盖财务章后随合同一并寄出。如需开具增值税专用发票，请提供增值税一般纳税人资质证明。

　　第三条：承诺与保证

　　1.电子商务*台以满足中国中铁网上物资采购需要为建设及运行目的，甲方不对电子商务*台功能满足乙方特定商务目的'提供任何保证和承诺。

　　2.在收到乙方依据本合同第一条第5款提出的支持需求及使用反馈后，甲方应及时处理、解决，但甲方并无义务同意乙方以不可抗力、电子商务*台错误、故障、瑕疵为由拒付或要求退还使用费、要求甲方承担导致乙方丧失交易机会责任的任何要求。

　　3.除本合同明确约定以外，甲方不对乙方承担任何形式的承诺与保证责任。

　　第四条：保密

　　1.甲方对乙方数据信息负有严格保密义务，未经乙方许可，不得泄露给第三方或甲方内部未被授权的人员，并应采取保密措施保证数据信息不被第三方知悉。

　　2.因遵守国家法律、法规，在收到国家有关司法机关正式要求时，甲方对外提供相关数据信息的行为不受限制。

　　3.乙方不应将对电子商务*台系统功能的了解用于使用*台以外的任何目的。

　　第五条：变更及终止

　　1.甲、乙双方可协商一致，以书面形式、经授权代表签字，变更或解除本合同。

　　2.如甲乙双方中的任何一方严重违反本合同约定，导致本合同目的不能实现，则另一方有权经书面通知终止本合同。

　　3.如甲方对年度使用费标准做出调整，应在下个年度支付期间前通知乙方，如乙方不同意该标准调整，则甲方有权终止本合同。

　　4.如乙方经甲方催付仍不支付使用费，甲方有权终止本合同。

　　第六条：生效及其它

　　1.本合同自甲乙双方盖章之日起生效。

　　2.本合同一式二份，甲乙双方各执一份。

　　3.本合同未经双方书面同意，不得全部或部分转让给第三方。

　　4.因本合同履行及解释而发生的任何争议，应由双方通过友好协商方式解决，若协商不成，则应向甲方所在地有管辖权的人民法院提起诉讼。

　　甲方(公章)：_________ 乙方(公章)：_________

　　法定代表人(签字)：_________ 法定代表人(签字)：_________

　　_________年____月____日 _________年____月____

　　电子商务采购合同 4

　　甲方： (以下简称甲方)

　　乙方：(以下简称乙方)

　　甲乙双方经*等、友好协商，根据《中华人民共和国合同法》的规定，就双方合作建立官方电子商务网上销售渠道(以下简称网上销售*台)的运营外包服务达成如下协议，并愿意在此基础上双方共同遵守，精诚合作，互相支持，共同发展。

　　第一章 总则 a、 合作内容：甲方是拥有包括品牌、设计、生产、经销及零售实体。乙方以自身的技术实力和在电子商务方面的运营经验和能力，双方合作运作以销售甲方拥有的品牌商品为目的的电子商务*台。

　　b、 合作条件：甲方品牌在互联网上的商标使用权以及零售权。乙方拥有建设并运营面向最终消费者的网上电子商务商城的能力;

　　c、 合作方式：甲方通过互联网等非线下实体店铺的形式向最终消费者销售授权的品牌商品，乙方为甲方该项业务提供外包运营服务，该外包运营服务包括*台建设、*台运营、广告推广、客户服务等服务。乙方负责物流配送、收款结算。甲方授权乙方在各大网络*台的网络销售经营权，甲方授权乙方开立甲方品牌的各大网站*台的的专卖店。双方建立排他性的深度合作关系，甲方不得再授权除乙方之外的任何第三方经营甲方品牌。甲方并按本协议第三章的约定向乙方支付*台建设、运营及*台推广费用; d、 合作及授权期限：自本协议签订之日起至 年 月 日。

　　第二章 权利及义务

　　a.甲方权利及义务

　　1.甲方保证在互联网上所销售商品的合法性，并对所提供的所有产品承担所有责任，包括并不限于知识产权、产品质量等;

　　2. 甲方制定网上销售*台的产品零售价格。乙方承诺不以低于甲方给出的最低零售价的价格出售。甲乙双方共同制定促销计划，经甲方同意后方可执行具体促销计划。

　　3. 甲方负责提供网上销售*台所售商品并保证稳定的'库存。

　　4. 甲方应向乙方提供为建设网上销售*台所需要的有关产品图片及文档内容;甲方负责协助办理网上合作*台经营许可的各种资质。

　　5. 甲方有义务依照双方共同制定的客户服务规范对网站销售的产品进行退换货处理;

　　b.乙方的权利及义务

　　1. 乙方应确保乙方运营的网上销售*台的信息系统性能满足合作需要的技术规范。

　　2. 乙方不得在线下通过线下渠道方式销售甲方提供的货品(直接客户除外)。

　　3. 乙方负责网上销售*台的设计、建设、运营、推广、电话客服。

　　4. 乙方负责第三方网上商城的日常推广、节庆等特殊促销活动的策划及实施，但需得到甲方批准。

　　5. 除本合同明确授权外，乙方不得在其它场合使用 品牌，不得再授权其它网络单位经营甲方品牌。乙方不得销售任何假冒或仿冒 品牌的产品，不得做出任何侵害 品牌的知识产权的行为，否则甲方有权立即单方解除本合同，乙方应承担相应的违约及侵权责任并赔偿甲方由此所遭受的实际损失。

　　第三章 网络销售*台建设费及收益分配

　　a、 甲方须向消费者开具商品销售发票。

　　b、 甲方应在合同签定3日内支付27000元给乙方作为网络销售*台建设费(销售*台策划、建设、产品图片拍摄、图片优化等)

　　c、 甲方应在网络销售*台准备正式上线销售之前支付26600元给乙方作为首期网络营销推广费用(百度竞价、网盟，框架推广，ag网盟推广及软文营销)，后期营销推广费甲方应按需求及时支付给乙方，乙方需提供相应营销费用支出凭证。

　　d、 甲方双方商定收益分配方案为：合作产生的总收益甲乙双方按5:5的比例分配。收益=产品销售价-(产品出厂价+税收+物流费)，甲方需确保产品出厂价的真实性，不得虚报产品出厂价，一经发现有上述情况双方合作自行终止，并由甲方承担全部违约责任并赔偿乙方5万元。

　　e、 配送与结算

　　1、关于商品的物流配送方式双方约定：由甲方负责仓储和对消费者的发货。

　　2、乙方在客户服务时接到客户反映发现有甲方多发、错发的货物的，应做好详细记录，同时应立即通知甲方。

　　3、甲方对存在质量问题的售出商品提供无条件退换货服务，对非商品质量问题(商品不影响二次销售)的售出商品提供7日内可退换货服务、15日内可换货服务。

　　4、双方以自然月为对帐结算周期，乙方财务人员应于每月10日前向甲方出具上一对帐周期实际发生的结算金额对帐通知单，甲方在收到乙方对帐通知单5个工作日内将对帐通知单回执返回至乙方。如甲方对乙方提供的对帐单有异议，双方可通过对帐方式进行核对。双方对结算对帐单确认无误后3个工作日内，甲方应在每月 15 日至 20日期间向乙方帐户汇入上月的收益。

　　第四章 业务运行与客户服务

　　a、 市场推广包含以下方面：互联网推广、媒体推广、其他推广等。乙方提交相应的推广提案给甲方，在获得甲方的批准及相应的支持下进行以上各种推广。

　　b、 甲乙双方应当建立项目执行小组，该小组包括：

　　1、项目经理：项目经理负责合作期间的项目协调与沟通;

　　2、编辑：乙方负责制定网上销售推广计划、广告页面、以及投放，甲方负责相关产品文案及推广时所用礼品等。

　　3、技术：乙方技术人员按照双方商定的网上销售*台技术规范负责运营，甲方负责监督。

　　4、仓储：甲方负责向乙方定期提供可销售商品的详单，并根据乙方提供的订单及时安排配货发货。客服：甲乙双方共同制订网络销售的客户服务规范。乙方负责执行，甲方负责监督。

　　c、 客户退换货服务

　　甲方应负责为用户提供合格的商品，甲方应对乙方销售用户提供退换货服务。

　　第五章 商业保密条款

　　a、 双方对在本协议下知悉的另一方的任何商业秘密均负有保密义务，任何一方在任何时候均不得向第三方披露另一方的商业秘密，非经另一方书面许可不得向任何第三方泄露。

　　b、 本协议终止后至少3年内，双方仍然负有本条款项下规定的保密义务。

　　第六章 违约责任

　　a、 甲乙双方任何一方严重违反本协议，造成本合同约定的合作业务无法进行或由于一方不履行本协议规定的义务、经通知纠正后15日内仍未纠正的，视作根本违约，守约方有权解除本协议。如双方同意继续合作，违约方仍应赔偿守约方的经济损失。

　　b、 在合作期间，有不可抗力情况发生时双方均不负责任，由双方协商决定是否解除协议、或者延期履行协议。

　　c、 甲方逾期支付收益的，应承担逾期付款金额每日千分之三的违约金，超过十五日仍未支付的，甲方有权解除本协议。

　　第七章 争议解决方式

　　a、 一切由执行合同引起或者与合同有关的争议，均应友好协商解决，协商不成时应向甲方所在地人民法院起诉。

　　b、 本合同未涉及的部分，均按《中华人民共和国合同法》及其它相关法律法规的有关规定执行。

　　第八章 协议的生效、终止及其他

　　a、 本协议自双方授权代表签字、盖章之日起正式生效，有效期一年。协议期满前一个月若双方均未以书面形式提出异议，则本协议自动延期一年，延期期数没有限制，直到双方提出异议为止。

　　b、 本协议及其附件为中文本，共两份原件，均具同等法律效力，双方各执一份为凭。

　　甲方(盖章)： 乙方(盖章)：

　　授权签字： 授权签字：

　　签署时间：年月日 签署时间：年月日

　　电话： 电话：

　　电子商务采购合同 5

　　甲方：

　　乙方：

　　甲方系中国中铁采购电子商务网站(以下称电子商务*台)运营公司，乙方系中国中铁供应商网络成员单位，是电子商务*台的供应商用户。

　　依据《中华人民共和国合同法》等法律法规的有关规定，经协商一致，双方就电子商务*台服务有关事项签订本电子商务*台服务合同(以下称本合同)：

　　第一条：服务及条件

　　1.甲方向乙方提供电子商务*台使用服务，具体功能包括但不限于供应商信息在线管理、网上报价、竞价、在线投标、供应商网上专卖店、中国中铁区域物流中心供应商网上寄售店信息反馈等，以电子商务*台实际提供功能为准。

　　2.甲方负责开发和维护包括但不限于前款所述电子商务*台各项功能，并提供工作日8小时工作时间内的技术支持。

　　3.乙方可使用电子商务*台从事中国中铁物资采购有关的商务活动，并应遵守国家法律、法规及中国中铁供应商管理要求。

　　4.乙方应对电子商务*台用户名、登陆密码、硬件加密锁等信息采取保密措施，承担保密义务和责任。

　　5.乙方应在使用电子商务*台遇到任何信息错误、系统故障、功能瑕疵时，及时寻求甲方技术支持，提供使用情况反馈，以便甲方解决系统问题，完善系统功能。

　　6.如乙方未按照本合同第二条约定支付使用费，在企业用户注册时，甲方将不予以审核，乙方无法成为中国中铁供应商网络成员;在*台对供应商年审时，甲方可在年审到期前30天向乙方发出催付通知，乙方应在收费截止日期30个日历日内完成使用费支付，否则甲方视为乙方自动放弃电子商务*台使用资格，甲方有权停止乙方供应商交易资格。

　　第二条：费用与支付

　　1.乙方同意按年度向甲方支付电子商务*台使用费(以下称使用费)。使用费用计费日期以甲方为乙方颁发数字证书日期为始点，以365个日历日为一年度。甲乙双方在签订合同并且甲方在确认收到使用费后5个工作日内给乙方颁发数字证书及usbkey。年度使用费标准为3000元人民币/年。甲方可以根据电子商务*台运营维护需要调整使用费标准。

　　2.增值服务：(有)或(无)，增值服务协议单独签订。增值服务选择()、()、()。反向增值服务选择：(有)或(无)反向增值服务选择：()、()、()附：增值服务协议中国中铁采购电子商务系统*台收费标准

　　3.支付方式：

　　乙方应在企业用户注册完成后，将当年使用费汇至甲方指定银行账户，并在每年使用费到期前30个日历日按同样方式支付当年使用费。甲方银行账户信息如下：

　　4.发票

　　甲方收到乙方使用费后10个工作日内向乙方寄出正规税务发票，乙方发票开票信息及邮寄地址为：请乙方财务部门将上述发票信息单独打印并加盖财务章后随合同一并寄出。如需开具增值税专用发票，请提供增值税一般纳税人资质证明。

　　第三条：承诺与保证

　　1.电子商务*台以满足中国中铁网上物资采购需要为建设及运行目的，甲方不对电子商务*台功能满足乙方特定商务目的提供任何保证和承诺。

　　2.在收到乙方依据本合同第一条第5款提出的支持需求及使用反馈后，甲方应及时处理、解决，但甲方并无义务同意乙方以不可抗力、电子商务*台错误、故障、瑕疵为由拒付或要求退还使用费、要求甲方承担导致乙方丧失交易机会责任的任何要求。

　　3.除本合同明确约定以外，甲方不对乙方承担任何形式的承诺与保证责任。

　　第四条：保密

　　1.甲方对乙方数据信息负有严格保密义务，未经乙方许可，不得泄露给第三方或甲方内部未被授权的'人员，并应采取保密措施保证数据信息不被第三方知悉。

　　2.因遵守国家法律、法规，在收到国家有关司法机关正式要求时，甲方对外提供相关数据信息的行为不受限制。

　　3.乙方不应将对电子商务*台系统功能的了解用于使用*台以外的任何目的。

　　第五条：变更及终止

　　1.甲、乙双方可协商一致，以书面形式、经授权代表签字，变更或解除本合同。

　　2.如甲乙双方中的任何一方严重违反本合同约定，导致本合同目的不能实现，则另一方有权经书面通知终止本合同。

　　3.如甲方对年度使用费标准做出调整，应在下个年度支付期间前通知乙方，如乙方不同意该标准调整，则甲方有权终止本合同。

　　4.如乙方经甲方催付仍不支付使用费，甲方有权终止本合同。

　　第六条：生效及其它

　　1.本合同自甲乙双方盖章之日起生效。

　　2.本合同一式二份，甲乙双方各执一份。

　　3.本合同未经双方书面同意，不得全部或部分转让给第三方。

　　4.因本合同履行及解释而发生的任何争议，应由双方通过友好协商方式解决，若协商不成，则应向甲方所在地有管辖权的人民法院提起诉讼。

　　甲方(公章)：_________ 乙方(公章)：_________

　　法定代表人(签字)：_________ 法定代表人(签字)：_________

　　_________年____月____日 _________年____月____

设备安装采购合同范本五份（扩展7）

——设备采购、安装合同(精选五篇)

　　设备采购、安装合同 1

　　合同编号：

　　签订日期： 年 月 日

　　电梯设备采购合同

　　买受人： （以下简称甲方） 出售人： （以下简称乙方）

　　第一条 根据《中华人民共和国合同法》和***《特种设备安全监察条例》以及有关电梯制造、安装、维修保养等相关规定，甲乙双方经协商一致签订本合同。

　　第二条 合同价款

　　本合同总价款为

　　电梯名称、型号和价款（本合同文本内出现的所有货币金额，如未加另行指明，

　　设备规格、型号等技术数据详见本合同【附件1】：电梯技术规格表。

　　第三条 工期

　　电梯设备到施工现场日期为年月最多不超过三批。）

　　第四条 质量标准：合格 第五条 付款方式

　　1、合同签订后7天内支付全部合同款的5%作为定金，要求的设备到场日期60天前支付合同款15%的排产金，并将付款凭证盖章传真或寄送至乙方的法人委托人，并

　　注明付款单位名称、合同编号；同时乙方开出同等金额有效期为6个月的银行履约保函给甲方，设备经当地负责特种设备安全监督的部门验收合格后保函自行失效。

　　2、发货前5天支付合同款70%作为提货款，同时乙方开出同等金额有效期为6个月的银行履约保函给甲方，设备经当地负责特种设备安全监督部门验收合格后保函自行失效。

　　3、电梯货到工地验收合格后支付合同全部尾款，同时乙方提供合同总价5%质保金保函，保质期满，结清甲方代付维修款后保函失效。

　　4、甲方按照本合同约定向乙方支付每批电梯设备款前，乙方应给甲方提供全额的增值税发票。

　　5、甲方有权根据实际需要要求乙方分批制造和发运，但最多不得超过三批。除定金外，甲方根据每一批次实际数量和金额向乙方支付电梯设备款。

　　6、如果收款方名称与乙方名称不一致，甲方有权决定不支付合同款。由此而引起的任何延误或问题，甲方不承担任何责任。

　　第六条 交付与验收 1、交付的时间和地点： (1)预定交付时间： (2)交付地点： 2、验收

　　(1)甲方在乙方交付前，负责提供合适的电梯设备存放场地。

　　(2)甲方、乙方、安装单位和监理单位等根据发运资料对运抵的所有设备包装完整性及装箱数量进行清点，各方签字确认后即表示交货验收完成。但此验收并不能免除任何乙方对交货产品存在设计、制造、使用性能方面缺陷和不合格的责任、违约责任及对甲方造成损失的赔偿责任。安装过程中，乙方负责编写开箱记录，发现有缺失、损坏的主机和零备件，由乙方负责及时补齐，保证安装进度。

　　(3)乙方送货时，须提供质量保证书和检验合格证等相关资料，否则，甲方有权拒收。

　　(4)货物采购及工程安装验收合格并不免除乙方对所供应设备的质量保证责任。 第七条 合同设备运输

　　1、乙方负责合同约定采购的设备运输至指定地点，全部设备的运输费、运输保险费、装卸费、二次搬运及货物保管费等费用已计入合同总价内。

　　2、乙方提供的全部货物，均应采用国家或专业标准保护措施进行包装。若由于包装不妥引起的货物锈蚀、损坏和损失均由乙方承担。

　　3、乙方在送货过程中对可能引起的路桥加固、损毁后修复、人员伤亡等承担一切责任。运输车辆改装时增加的费用由乙方自行承担。

　　4、乙方在送货过程中因**、交警、城管等执法部门规定白天不准行车或晚上城市主干道不准行车而带来的不便由乙方自行协调，乙方不能要求追加任何费用，更不能据此延误工期。

　　5、乙方在设备装卸、运输过程中因违反法律、法规而遭受的行政处罚或造成任何的人身伤害、财产损失与甲方无关，由乙方负责处理并负法律责任，乙方承担货物在交付给甲方前发生的一切毁损、灭失的风险。

　　第八条 产品质量保证

　　1、双方确认：本合同所指的全部电梯制造商为：

　　电梯生产厂家根据GB/T21739-20xx《家用电梯制造与安装规范》进行制造与安装。 2、乙方承诺提供的电梯产品是全新的、未曾使用的，符合国家相关标准和强制性要求的，经质检合格，允许销售使用的产品。乙方对其所提供的电梯及其安装后的设备质量承担全部责任。买卖双方在签署本合同同时对设备相关技术文件进行盖章确认，买方应保证提供的技术文件中记载的数据与安装现场实际尺寸、数据一致。

　　3、根据***令（20xx）第373号文件规定，电梯的安装、改造、维修，必须由电梯制造单位或者其通过合同委托、同意的依照本条例取得许可的单位进行。电梯制造单位对电梯质量以及安全运行涉及的质量问题负责。

　　第九条 技术文件和要求

　　1、每台电梯应具备整套随机技术文件并经妥善包装随电梯设备一同发运，若有任何文件遗失，乙方须在15天内将这些资料免费邮寄给甲方，包括但不限于以下内容：

　　(1)电梯土建总体布置图 (2)电气安装图

　　(3)电气设备及系统原理图 (4)电气设备及系统安装线路图 (5)安装调试手册 (6)说明书及操作手册 (7)维修手册

　　(8)制造、安装标准和技术规范

　　(9)零部件清单和易损件清单；提供特殊件及配套件的清单、技术参数及生产名录 (10)产品合格证和生产许可证 (11)制造商的资质证明

　　(12)安装委托书和安装单位的资质证明

　　2、交货时乙方须向甲方提供全套技术资料和文件，至少应包括以下内容： (1)设备装箱清单 (2)质检合格证明 (3)检测报告 (4)中文标注 (5)安装中文说明书 (6)使用维修保养中文说明书 3、电梯技术规格表见【附件1】。 第十条 保修义务

　　1、本合同为二年的质量保证期，保证期内免费维修保养。

　　2、电梯保证期自本合同约定的电梯经验收合格、获得验收合格备案证书及准用证书，移交给甲方投入运行之日起24个月（起始日按照电梯移交批次计算）。在电梯保证期内，乙方将对由于使用不当或人为损坏之外的原因引起的任何损坏部件，负责免费维修、更换。经乙方免费维修、更换以后还是不能符合质量标准以及安全运行需要的，乙方应承担违约责任并赔偿甲方因此受到的相关经济损失。

　　3、乙方有责任承担在电梯使用区域设立常驻维修机构，对电梯进行定期维护和即时修理，维护保养每月不少于2次。

　　4、保证期内，乙方应在甲方发出报修通知后 60 分钟内安排专业维修人员到达事故现场处理使用障碍。（维修人员： 联系电话：）24小时提供服务，节假日不休。在保证期内，若乙方未能在甲方要求的合理时间内完成对产品的维修工作，则甲方有权委托第三方对该产品进行维修，并由乙方负责支付因此而产生的所有费用并加倍赔偿甲方的损失。甲方有权直接从尚未支付给乙方的款项中扣除上述费用和损失赔偿费而不需要乙方确认，若不足以抵扣的，甲方有权向乙方追偿。

　　5、电梯保证期满5年内，乙方保证仍对所供电梯持续提供维修必需的备品、备件，甲方按乙方合同中所提供的易损件零部件、控制系统和主要元器件清单及详细分项报

　　设备采购、安装合同 2

　　甲方: 投资有限公司

　　乙方:

　　一、工程项目：

　　1、工程名称：大酒店音响系统采购及安装工程 。

　　2、交货及安装工程地点： 贵州省。

　　3、承包方式和承包范围：本工程以包工包料、包质量、设计、包安全、包调试、包培训为承包方式（含土方部分）。乙方必须按照甲方确定的设计方案、系统功能、设备材料（具体配置品牌、生产厂家、数量、单价详见合同清单），承包整个系统的设备供应及安装和调试。

　　二、音响系统总造价及其支付：

　　1、本音响系统（含税）总造价为人民币大写：设备总款人民币：￥310189.00元（大写：壹拾柒万壹仟壹佰元整 ），经甲乙双方协商，全部设备款优惠后实收：￥270000.00（大写：贰拾柒万元整）。

　　2、整个系统必须满足甲方认可的设计方案的功能要求，以甲方审定的设计、施工方案为标准，在此基础上价格不再作任何调整。

　　3、工程款支付

　　甲方根据乙方的工程进度向乙方支付工程款：

　　（一）合同签订后预付工程款的5万元作为定金。

　　（二）甲方装修完工提前一个星期通知乙方备货，货到甲方工地，甲方验货付款￥150000.00（壹拾伍万元整），乙方进行安装调试。

　　（三）工程全部完工，甲方付给乙方￥60000.00.（陆万元整）；剩余10000元作为质保金，一年后支付（以验收期为准）。

　　（四）乙方在收款前应提供等额的专用发票给甲方，对乙方任何一次不及时提供有效发票的行为，甲方均有权拒付工程款而不承担任何违约责任。

　　4、竣工资料

　　乙方提供竣工图的约定：乙方提供竣工图及技术资料叁套（一套正本，两套副本）。提交竣工资料的截止日期为竣工后5天内。提交上述资料的费用被认为已包含在本合同总价中，如果乙方不提交竣工资料，则不认为工程已竣工验收合格，仍需按第七条第1款的约定承担违约责任。

　　三、工期：

　　1、本合同签订后，乙方于 年 月 日进场，到 年 月 日完成安装、调试即竣工验收合格（以通过甲方验收合格为准）。

　　2、在履约过程中，因为变更设计所影响的工期或甲方责任、不可抗力等造成工期延期的，经甲、乙双方签证认可后作出工期调整，以此确定竣工日期。

　　3、施工期间由于非甲方造成的一切损害由乙方承担。

　　4、乙方未能按工期开工的，每延期一日，应付合同总金额的3%作为违约金。

　　四、供货及安装：

　　1、本工程必须严格按照国家有关施工安装规范进行施工。

　　2、乙方安装本工程使用的材料、设备必须符合国家标准和行业标准并符合甲方认可的设计方案的规定，否则，甲方有权要求乙方更换，有关费用由乙方承担。

　　3、乙方提供的设备及线材必须按配置品牌，甲方验收后方可安装，乙方在安装调试过程中，甲方需增加设备的情况下，乙方必须按照合同清单单价结算。

　　4、乙方提供的设备及线材不得侵犯相关单位和个人的专利权、商标权及其他知识产权，否则须赔偿甲方的一切经济损失（包括直接和间接经济损失）。

　　五、维修保养：

　　1、本音响系统保修期为一年，自工程完工并通过甲方及有关部门验收合格之日起计。保修期内，如系统发现故障，乙方必须在接到甲方通知之日起 24 小时内派技术人员维修，若非因甲方人为损坏的，乙方免收一切费用。

　　2、音箱单元三年包换，质保期后提供终身维护，并承诺只收取最低维修费用及材料成本费。

　　3、甲方要求软硬件功能的改进、扩容不在保修之列，但乙方应继续为客户提供最优惠的服务。免费维修期内人为或自然灾害引起的故障或损坏，仅收取维修成本费。

　　4、保修期满后，乙方提供三年的无偿技术服务。

　　5、乙方应安排一名专业技术人员对工程甲方技术及操作人员（人员人数名单由甲方确定）针对本音响系统的操作使用、日常维护及常见故障处理免费进行培训。保证参加培训人员均能对整个音响系统有全面的了解，并能熟练掌握设备的操作和日常维护。

　　六、双方责任：

　　（一）甲方责任：

　　1、审核乙方提供的设计方案、安装施工方案，在收到后的7日内完成。向乙方提供必要的场地及施工用电。

　　2、按工程进度向乙方支付工程款。

　　3、委派 为现场管理代表，监督、检查工程质量、进度。处理并协调甲乙双方在施工中发生的'有关事宜。

　　4、在乙方供货后，甲方可以组织人员对器材进行验收。

　　5、组织对工程进行竣工验收和办理竣工结算。

　　（二）乙方责任：

　　1、按施工安全规范做好施工质量、安全管理，凡施工期间发生的施工质量、安全事故，均由乙方负责承担责任与费用并报告甲方及有关部门。

　　2、施工中造成的停工、返工、材料、器材损失等均由乙方承担。所有设备和器材竣工验收前均由乙方妥善保管，如有损坏和遗失均由乙方负责。

　　3、对竣工验收后保修期内发现的施工质量问题负责免费返修。

　　4、对现场所有已完工的建筑及建筑装修、设备、器具有保护的责任，施工时如损坏甲方或客户财产，由乙方负责赔偿。

　　5、遵守甲方有关场地管理的规定并办理有关的手续。

　　七、违约责任：

　　1、乙方若不能如期竣工验收合格，乙方同意支付违约金。延迟竣工违约金将从甲方向乙方的付款中扣除。每延迟竣工一天，违约金为本合同总价的3%。若乙方在合同规定的完竣工时间内，推迟一个星期仍然不能竣工，则甲方有权终止合同并要求乙方支付本合同总价的20%作为违约金。（注：竣工即指竣工验收合格）

　　2、乙方提供的设备质量不合格时，应当无条件予以更换或退货，因此造成的逾期完工，乙方应当按第七条第1款的约定承担违约责任。由于乙方产品质量问题或乙方逾期完工给甲方造成其他直接和间接损失的，乙方还应承当赔偿责任。

　　3、乙方提交的设备出现数量不足时，甲方有权要求做出以下措施：（1）要求乙方按合同要求的数量补足，并承担由此给甲方造成的一切损失；（2）甲方可向第三方购买同类设备，乙方应承担甲方多支付的相关费用，并承担由此给甲方造成的一切直接和间接损失。

　　4、甲方若逾期付款，则甲方除应支付未付款项外，还应按照中国人民银行活期存款基准利率向乙方支付未付款项的利息。

　　5、乙方违反本合同约定的，须承担甲方**所产生的包括但不限于诉讼费、律师费、公证费、公告费、差旅食宿费等一切费用及损失。

　　八、其他事宜：

　　1、按本合同规定应该偿付的违约金、赔偿金和各种经济损失，应当在明确责任后10天内付清，否则按逾期付款处理。

　　2、本合同如有未尽事宜，经双方友好协商，另签补充协议。

　　3、双方在执行本合同中发生纠纷，双方应先行协商，若协商不成时，任何

　　一方可以向甲方住所地人民法院提起诉讼。

　　4、双方签订认可的设计施工方案及其它经双方签字确认的书面材料均为本合同的组成部份，与本合同具同等效力。

　　5、甲乙双方施工、设计方案以外的所有变更或要求必须致函对方，对方在收到通知后必须及时回函，如果3日内不答复视为不认可。

　　6、本合同及其附件自双方签字、盖章之日起生效。

　　7、具体配置品牌、生产厂家、数量、单价详见合同清单。

　　8、本合同一式陆份，甲乙双方各执叁份，具同等法律效力。

　　甲 方（盖章）：乙 方（盖章）：

　　签约代表（签字）：签约代表（签字）：

　　本合同的签订时间：年

　　本合同的签订地点：

　　月日

　　设备采购、安装合同 3

　　电梯设备订货安装调试 合 同 书

　　项目名称：

　　日 期： 2013年09月05日

　　电梯设备采购及安装合同

　　合同号：

　　甲方(采 购人)： 公司签定地点：乙方（供应商）：电梯有限公司

　　根据《中华人民共和国合同法》的有关规定，经甲、乙双方协商一致，签订本合同并遵照执行： 一、设备型号、数量及价格

　　电梯安装服务有限公司

　　二、 设备价付款方式及收款帐户

　　2.1 在本合同签订之日起5个工作日内，甲方应向乙方支付本合同设备总价的20%（第一期

　　款），计人民币（大写）： 作为合同定金，直接付至本合同乙方指定帐户。若合同履行，则定金抵作本合同的货款。

　　2.2 甲方应在本合同交货期20个工作日前将本合同设备总价的80%（第二期款），计人民币

　　（大写）：直接付至本合同乙方指定帐户，乙方收到该款后按期予以发货。

　　收款帐户：公司全称：

　　开户银行： 银行帐号：

　　安装价付款方式及收款帐户

　　2.3甲方应在安装进场前5个工作日内将安装合同总金额的50%，即人民币（大写）：整（￥ 直

　　接汇入本合同乙方指定帐户，乙方收到该款项后作好进场安装工作的计划，否则安装工作另

　　行安排。

　　2.4在电（扶）梯设备安装完毕、调试验收合格后取得电梯使用证之日起7个工作日内，甲方应将

　　安装合同总金额50%，即人民币（大写）： 直接汇入本合同乙方指定帐户。

　　收款帐户：

　　公司全称： 电梯安装服务有限公司 开户银行：中国银行 帐号： 368 982

　　2.5所有款项必须直接汇入本合同乙方指定帐户，甲方不得付给未经乙方书面同意的任何第三方，否则视为甲方未履行付款义务。

　　三、 交货和收货

　　3.1 交货期： 按标书要求

　　3.2 交货方式: 运输及费用结算方式

　　运输方式：公路运输由乙方单位负责委托承运单位运输，运费含在合同中。 接货地址： 甲方指定地点 联系人： 1

　　四、收货查验

　　4.1 甲方在收到货物当日应根据货单清点箱数，查验缺损情况，并在运输单据上签署到货意

　　见。若由于甲方原因不能按时清点货物和查验缺损情况的，则以电（扶）梯设备到货之日起第3天视为乙方已向甲方交付了符合合同约定的电(扶)梯设备。

　　4.2 甲方收货后安装进场前应妥善保管电梯部件。正常安装期间的保管责任由乙方负责。 4.3 开箱查验：

　　甲方应会同乙方人员根据装箱清单、产品合格证书和随机文件技术规定的数量和质量标

　　准验收（产品合格证书是认定原产地的最终依据），如发现缺损件，经乙方核对无误后补齐缺损件。甲方逾期提出异议或自行开箱的，视为所交产品质量和数量符合合同规定。

　　五、产品质量保证

　　5.1 乙方电梯根据“GB/T-21739 2008”家用电梯制造与安装安全规范进行制造与安装。 5.2 乙方须按本合同规定的电（扶）梯设备规格型号向甲方提供全新的电（扶）梯设备。

　　六、电（扶）梯设备安装施工期限

　　6.1 本合同预计施工周期为

　　6.2 当电（扶）梯设备到达安装地点，甲、乙双方联合检查并确定土建和工地状况，具备安装

　　条件后，由甲、乙双方协商并书面约定一个安装工期（包括开工、完工日期），以便相互配合，如期完工。

　　七、电梯安装相关的工作责任和费用

　　7.1甲方责任和费用

　　7.1.1在开工前30天，书面通知乙方进行安装前勘查并配合乙方勘查工作。

　　7.1.2如电梯进场安装后，因甲方原因发生停工，则停工期间的保管责任由甲方承担。 7.1.3 甲方在安装施工现场提供足够面积的，有防盗措施和风雨保护措施要求的工具室，以及工具室的照明电源。

　　7.1.4 甲方负责提供符合经甲乙双方确认的土建图纸和标准的电梯井道，负责井道的土建工程，包括按钮箱孔、厅外指层灯箱孔，厅外报站钟孔的'预留，机房至值班室对讲线路预埋；牛腿、机房曳引机座、控制柜座、缓冲器座的混凝土灌注，并通知乙方及时约定检查日期，检查后如有不合格部分需要修正的，甲方应在双方约定好的时间内完成。

　　7.1.5 提供符合乙方土建布置图规定的机房、井道、底坑，提供各楼层地面水*装饰基准线，墙面装饰基准线，清除施工现场积水和杂物。

　　7.1.6 机房内每台电梯设备上方至少有一个吊钩或起重梁（应有清楚的承载标示），其承载力和位置应符合布置图的要求；并提供符合电梯规格要求的动力电源和照明电源（三相五线制），在安装开工前，电源应提供到电梯机房电源箱附件。若有错位应及时修改。

　　7.1.7负责安装施工期间与其它工程单位交叉作业时的协调工作并负责支付相关的费用。 7.1.8 负责安装完工后土建部分的回填和装修工作。

　　7.1.9 负责提供电梯设备吊装场地和吊装点。在安装地点的首层或货车到达层内，有电梯保管场地，该场地应设置在能确保电梯导轨（5米长）搬去侯梯厅通路的地方；提供安装期间工具间及仓储间。

　　7.1.10 负责安装施工期间所需的水泥、沙石与水、电消耗。

　　7.1.11 负责对讲至消控中心或值班室线的费用和轿厢内电话机。

　　7.1.12 电梯底坑、井道、土建预留门洞、机房甲方按照乙方提供的井道土建布置图制作，若存在不符合安装要求的地方由甲方在货到前通知土建负责整改至符合安装要求（或购买材料制作，材料费和人工费由甲方负责），该整改费用由甲方负责。

　　7.1.13电梯井道为钢结构，甲方需提供验收所需的钢结构设计、施工、监理等相关资质资料。因甲方结构现场问题不能验收的，相关责任甲方负责。

　　7.2 乙方责任和费用

　　7.2.1 在合同约定安装时间前，负责派员前往安装现场进行土建勘测，确认工地安装条件，向甲方提供咨询服务和提出整改要求，与甲方约定具体开工日期。

　　7.2.2 在设备到货后，会同甲方代表根据发运资料共同对设备包装完整性和装箱数量进行清点。

　　7.2.3 在正常安装期间，负责保管库房内尚未安装的设备及部件。 7.2.4 按照国家电梯安装规范及质量标准完成设备的安装和调试工作。

　　7.2.5 遵守施工现场的有关规章制度。

　　7.2.6 参加现场施工协调会议，配合甲方建筑施工。

　　7.2.7 负责为乙方现场施工人员购买劳动保险和人身保险，施工过程中的安全责任由乙方负责。

　　7.2.8负责由于安装质量问题造成的整改和费用。

　　7.2.9电梯在安装时的设备吊装和脚手架搭拆费用由乙方负责。 7.2.10负责签订电梯安装监检合同并支付监检费用。

　　八、质量保证：

　　8.1保修期：乙方向甲方提供为期24个月的免费保修服务。

　　8.2在免费保修期间，乙方免费每月二次维保及提供正常消耗磨损的电梯零部件和油脂（不包括照明灯具），因非乙方原因造成的设备损坏由甲方承担责任和费用，乙方提供有偿的服务。

　　8.3如甲方违约，自行安排乙方以外的其他单位进行电梯安装、调试，乙方将不承担任何质量和安全责任，以及免费保修的责任及费用。

　　8.4监于电梯设备所涉及的技术条件比较复杂，为确保运行质量，电梯设备交付使用后，应由乙方进行维修保养，并由双方于保修期满日前15天签订《电梯设备保养合同》，乙方将提供完善的有偿保养服务，并在保养期内提供优惠价格的配件。

　　九、价格调整

　　如果因为甲方原因造成实际安装日期距电梯到货日期超过6个月，或由于甲方的原因造成安装停工期超过3个月，则乙方有权提出安装价格上调要求，并另行签署补充协议。

　　十、司法管辖

　　任何由本合同引起的争议和纠纷，应首先友好协商解决。协商不成可向原告所在地的人民法院提起诉讼。

　　十一、不可抗力

　　指任何提出不可抗力事件的一方所不能合理控制其在该方没有过错或过失的情况下发生的任何事件、条件或情况，包括暴风雪、闪电、洪水、台风、水灾、飓风、地震、山崩、战争、封锁、***事件、动乱、破坏活动或其他类似的自然或社会事件。且在该等事件发生后，尽管提出不可抗力的一方已采取合理的措施阻止其发生或将事件的负面影响降到最小，但该事件仍导致该方延迟或中断履行其在本合同项下的义务。

　　设备采购、安装合同 4

　　甲方：__________

　　乙方：__________

　　__________年__________月__________日

　　1、合同总则：

　　甲、乙双方根据《中华人民共和国合同法》及相关规定、本着友好、*等协商的原则。甲方委托乙方为该项目（）提供（）设备、安装施工任务制定本合同条款，以明确合同双方的权利和责任。

　　甲方权利和义务

　　1、甲方提出施工具体要求。

　　2、在工程施工中，甲方应积极配合，为乙方顺利完成施工任务给予支持和方便。指定专人配合乙方工程范围的工作，协调工作。在合同项目的执行期间，为了项目的顺利实施，甲方应当向乙方提供一切便利条件，包括乙方项目经理要求甲方提供项目实施必要的支持。

　　3、在施工过程中，如甲方需要增加材料设备或工作量，甲乙双方现场办理工程洽商。

　　4、按本合同规定及时付款。

　　乙方责任

　　1、乙方应选派优秀的技术人员及施工人员进行项目的实施，按照合同中有关条款明确的设计、按质、保量、及时、完成项目。

　　2、合同内容，以及乙方在谈判、签署及履行本合同过程中知悉的任何有关甲方的信息和甲方用户信息。

　　3、保设备质量和施工质量。无特殊情况，应确保按期竣工。

　　4、遵守现场管路规定，安全、文明施工，如因乙方人员违反操作规程或有关规定，出现设备或人身安全事故，责任自负。

　　2、合同总金额及支付条款

　　1、本工程合同金额为：￥大写：__________（人民币）。

　　2、付款方式

　　1）本合同自签定当日，甲方支付乙方合同总额的%，即：__________。乙方收到本期款后，将马上部署派布线系统材料及施工工具进场，施工人员进场开始进行布线管路施工和穿线。

　　2）设备工程全部完工，甲乙双方共同验收合格后三日内，甲方向乙方支付合同总额的%，即：__________大写：__________（人民币）。

　　3）乙方收到甲方款后，全部设备和材料正式移交甲方使用。

　　4）付款以汇款、支票或现金方式均可。乙方在收到每笔合同款后3日内向甲方开局正式发票。

　　3、供货及设备验收（货）

　　1、交货地点：__________

　　甲方所在地：__________

　　2、工期为：__________天。

　　3、乙方将根据工程实施计划进度，将工程所需设备及时运送到位（不可抗力除外）。

　　4、乙方保证提供的材料与设备是全新的、高质量的、符合合同要求的，乙方保证设备的正常运行使用。

　　5、设备验收：设备到达现场前一天，由双方项目负责人员负责设备的验收。

　　4、合同生效及其它

　　1、本合同自甲、乙双方授权代表签字并加盖单位公章后生效。

　　2、本合同一式四份，甲乙双方各执两份，具同等法律效力。

　　3、本合同未尽事宜，甲、乙双方可签订补充协议，补充协议与本合同具有同等法律效力。

　　4、本合同的附件与合同正文具有同等法律效力。

　　甲方盖章：__________

　　甲方代表人签字：__________

　　甲方指定联系人：__________

　　联系电话：__________

　　签约时间：__________年__________月__________日

　　乙方盖章：__________

　　乙方代表人签字：__________

　　乙方指定联系人：__________

　　联系电话：__________

　　签约时间：__________年__________月__________日

　　设备采购、安装合同 5

　　发包方（以下简称甲方）：_____________

　　承包方（以下简称乙方）：_____________

　　根据《中华人民共和国合同法》及有关法律法规，结合中标条件，经双方协商，现就舞钢市人民医院病房综合楼消防系统工程 特签订本合同，以资共同遵守：

　　一、工程名称：舞钢市人民医院病房综合楼消防系统工程

　　二、承包范围：

　　施工图纸中所包含的所有消防系统设备；

　　以上消防系统设备的安装、售后服务，整体消防系统（含消防水系统）的安装调试开通并经消防监督部门验收认可。本次招标包含所有消防系统成套装置，其产品品牌在提供时应经甲方考察认可。

　　三、承包方式：按中标价

　　四、质量等级：合格并配合主体争创优良工程。

　　五、工程工期：自甲方或监理出具的开工令之日起计到系统调试结束之日为该工程工期。总工期60个工作日。

　　六、合同价款：（人民币）_____________________

　　七、工程款支付：乙方接到甲方入场通知后三天内组织施工人员进场。

　　施工过程中按施工进度拨款，付至合同总价的80%；安装调试并经消防监督部门验收合格后付至总价的15%；剩余合同总价5%的工程款，质保期满后一个月内结清。

　　八、工程质量：

　　1．工程质量要求达到合格标准，并配合主体工程创优质工程。

　　2．乙方必须严格按照施工图纸、技术资料和消防系统工程施工规范进行施工并接受甲方、监理、总包单位的监督。

　　3．乙方在施工过程中必须遵守下列规定：

　　（1）由乙方提供的设备材料均应有合格证、消防准用证、产品质量性能检测证明，报甲方审批后方可用于工程；

　　（2）隐蔽工程必须经甲方、监理认可后，方可进行下一道工序；

　　（3）工程竣工后，乙方按规定对工程实行保修，保修时间自通过竣工验收之日算起。

　　九、工程验收

　　（一）全部设备由乙方进行安装调试，并按有关规定程序报请有关部门验收合格后交付甲方使用，一切费用均由乙方承担。

　　（二）工程竣工后乙方应向消防监督部门及甲方提交如下技术资料：

　　1．设备合格证

　　2．系统工程竣工图

　　3．按舞钢市消防监督部门的规定提交全部资料

　　4．竣工报告及竣工通知书

　　（三）竣工验收资料由乙方编整后，转由总承包单位一并汇总备案。

　　十、质保期

　　质保期为一年（以投标文件承诺的为准），自验收合格签字之日起开始计算十二个月连续运转正常良好。（验收以当地消防监督部门验收为准）在此期间，凡因设备质量及安装质量问题，由乙方免费进行保修。如属乙方原因延迟验收，则质保期计算为验收后的十八个月。

　　十一、售后服务措施

　　（一）人员培训：乙方应免费对甲方操作使用人员进行培训；

　　（二）培训内容为：

　　1．报警和灭火的基本原理；

　　2．设备的操作使用和维护；

　　3．紧急情况的处理程序和补救措施。

　　（三）服务措施：

　　1．在保修期内，乙方每月应定时进行巡检，并查看值班人员记录，发现隐患及时消除。

　　2．乙方应实行24小时值班制度，当甲方值班人员发现问题通知乙方后，乙方人员应在2小时内赶到甲方进行处理，并做好处理记录。

　　十二、双方责任：

　　（一）乙方责任：

　　1．工程质量达不到合同规定的要求，应无条件返修并承担由此造成的一切费用。

　　2．工程不能按合同规定的`工期交付使用的，乙方应赔偿甲方逾期违约金，每延期一天按总造价每日万分之三计算。

　　3．乙方应严格按照国家消防标准组织施工，确保工程质量合格、并配合主体争创优良工程。

　　4．乙方应做到安全文明施工，保证安全施工并接受监理人员的监督。因施工措施不当引起的各类安全事故的全部责任和费用由承包人承担。

　　5．施工期间乙方应遵守甲方所制定的有关规章制度，服从甲方监理人员的指挥。

　　6．工程完工后，乙方应及时组织整理施工图纸和消防验收资料，并按照有关规定程序报请有关部门验收合格后交付甲方使用。如不能顺利完成工程验收，乙方对工程质量负一切责任。

　　7．工程完工后，乙方能顺利完成工程验收，乙方对工程质量负一切责任。

　　（二）甲方责任：

　　1．未能按照合同的规定履行自己应负的责任，竣工工期相应顺延。

　　2．工程未经验收，甲方提前使用或擅自动用，由此而发生的质量或其他问题，甲方承担责任。

　　3．乙方竣工通知书送达十日内无正当理由不进行验收的，赔偿乙方逾期违约金，每延期一天按付款金额每日万分之三计算。

　　4．不按合同规定拨付工程款，每延期一天按付款金额每日万分之三偿付乙方赔偿金。

　　5．施工期间甲方应提供现场监理指导，并协助乙方及时解决和处理施工中遇到的问题。

　　6．甲方应向乙方提供施工所需的水、电、材料堆放场地，乙方施工所用的水、电费用由乙方负责支付。

　　十三、纠纷解决办法

　　执行本合同发生争议，由甲、乙双方协商解决。协商不成，由工程所在地仲裁委员会仲裁或向合同签订地人民法院起诉。

　　十四、合同解释顺序：

　　（一）本合同文件

　　（二）招标文件及其答疑补充文件

　　（三）投标文件及乙方在评标中的询标承诺

　　十五、其它条款：

　　1．未经甲方许可，乙方擅自将工程或工程的一部分转包给其他单位，因此造成的各类责任、损失和工期延误由乙方自负。

　　2．本合同双方签字后生效，并具有法律效力，任何一方违反本合同条款均按《合同法》和国家相关法律法规承担经济责任。

　　3．合同执行过程中，如一方需修改或终止本合同，必须征得对方同意，并酌情赔偿经济损失。合同执行过程中若发生纠纷，双方应友好协商解决，协商不成，可通过人民法院调解。

　　4．本工程若有设计变更，按设计单位出具的变更通知进行签证并调整合同价款。

　　5．本合同正本贰份，副本陆份，具有同等法律效力，由甲、乙双方分别保存。

　　合同签订时间：________

　　签订地点：________

　　发包方（章）：________

　　承包方（章）：____

　　代表签字：____________

　　代表签字：________

　　电话：________________

　　电话:_____________

　　地址：________________

　　地址：____________

　　开户银行：____________

　　开户银行：________

　　银行账号：____________

　　银行账号：________

设备安装采购合同范本五份（扩展8）

——版机械设备租赁合同范本五份

　　版机械设备租赁合同 1

　　（买方）：__________________________

　　（卖方）：__________________________

　　根据《中华人民共和国合同法》及相关法律的`规定，甲乙双方协商签订如下二手设备买卖合同：

　　第一条合同标的要求

　　1、甲方同意从乙方购买，乙方同意出售附件所列系统设备。

　　2、产地：详见附件。

　　3、质量标准：

　　（1）按原厂质量标准，即以说明书为准。

　　（2）其他：____________

　　4、技术标准：

　　乙方提供的设备为原厂行货，符合原厂行货的技术标准。

　　5、其他要求：________________________

　　第二条合同价款及支付方式

　　1、本合同所列各项目的总价款为人民币：￥ __________________

　　2、支付方式：

　　（1）双方约定按以下第______种方式支付：

　　①甲方在货到并安装验收合格后______个工作日内一次性支付所有款项。

　　②第一期付款：合同签订后______个工作日内支付合同总价款的______% 。

　　第二期付款：货到验收合格后______个工作日内支付合同总价款的______% 。

　　第三期付款：________________________

　　③其他：______________________________

　　（2）付款信息

　　乙方单位名称：________________________

　　开户银行：______________________________

　　帐号：______________________________

　　乙方负责开具相关发票。

　　第三条交货时间、地点和包装

　　1、交货时间：按以下第______种方式确定交货时间

　　（1）自合同签订之日起______日内。

　　（2）于______年______月______日内。

　　（3）其他方式：以甲方指定人员签收确认日期为准

　　2、交货地点：乙方负责将货物运至甲方指定的地点并卸货。

　　甲方指定地点：_____________

　　接货人：__________________电话：__________________

　　3、乙方负责包装货物，包装标准：

　　原厂包装标准并适于运输需要；

　　其他：________________________

　　由于包装不良所发生的损失，由于采用不充分或不妥善的防护措施而造成的任何货物锈损或丢失，乙方应负责赔偿由此而产生的一切损失。

　　4、设备的运输费、包装费由乙方负责。

　　第四条设备的安装与验收

　　1、甲方在全部设备签收后______个工作日内验收完毕。甲方在验收中，如果发现产品不合规定，应在______天内向乙方提出书面异议；乙方在接到书面异议后，应在______个工作日内负责处理。

　　2、甲乙双方应于到货后在双方有关人员监督下对设备进行验收。如果5个工作日内因甲方原因没有验收，则视为该批设备验收合格。

　　3、甲方在开箱清点时，如发现外包装完好无损，但箱内设备发现短缺，损坏或不符合合同规定，乙方应及时补足，由此引起的费用由乙方承担。

　　4、验收标准：按原厂质量标准，即以说明书为准。

　　5、乙方负责进行设备的安装、调试。

　　6、其他：________________________

　　第五条保修服务与培训

　　1、乙方保证提供给甲方的设备为全新、无损坏的设备，符合本合同、要求适合合同目的的设备。

　　2、乙方对销售给甲方的设备在送货之日起______个月内，负责提供设备的发货、安装、调试和维护等方面的支持和服务工作，并提供从验收通过之日起______的设备免费上门保修服务，到场的时间在______小时内（从接听用户报障电话______起）。在保修期间若因质量问题造成产品损坏，乙方负责免费更换。

　　3、保修期满后，双方可就有关设备的服务另行签订服务协议。

　　4、乙方向甲方提供的技术支持热线：__________________

　　5、培训条款：__________________

　　6、其他：________________________

　　第六条二手设备买卖合同的违约责任

　　1、合同生效后，乙方保证在______日内按合同交货地点交货。逾期一天，乙方按未提**品总价值的______%交纳违约金，违约金最高不超过合同总金额的20% 。违约期计算时应扣除因不可抗力导致的延误时间。

　　2、乙方所叫产品不符合规定的，如果甲方同意利用，应当按质论价；如果甲方不能利用的，应根据产品的具体情况，由乙方负责包换或包修，并承担修理、调换或退货而支付的实际费用。乙方不能修理或更换的，按不能交货处理。

　　3、乙方因产品包装不符合合同规定，必须返修或重新包装的，乙方应负责返修或重新包装，并承担支付的费用。甲方不要求返修或重新包装而要求赔偿损失的，乙方应当偿付甲方该不合格包装物低于合格包装物的价值部分。因包装不符合规定造成货物损坏或灭失的，乙方应当负责赔偿。

　　4、如因乙方安装不善或不能提供合同规定的维护和保养服务而造成的一切损失或设备质量事故，由乙方承担责任。

　　5、如甲方未按合同规定时间准时支付货款，应自款项的最后支付日的七天后的次日起，没日向乙方偿付逾期付款部分总值的______%的利息作为违约金，违约金最高不超过合同金额的20% 。

　　6、按本合同应支付的违约金、赔偿金，保管保养费和各种经济损失，应当在明确责任后十天内，一次性付清，否则按逾期付款处理。

　　第七条不可抗力

　　1、合同签订后，签约双方任何一方，由于火灾、旱灾、地震、战争和双方同意的其他不可抗力的事故影响本合同履行时，可延长履行合同的期限；这一期限相当于事故所影响的时间，并可根据情况部分或全部免予承担违约责任。

　　2、受事故影响方应尽快将所发生的不可抗力事故情况以书面形式（传真或电报等）通知对方，并在十天内将有关部门出具的证明文件寄交或传达另一方审阅确认。

　　3、当不可抗力事故停止或消除后，受事故影响的一方应尽快以书面形式（传真或电报等）通知另一方，如不可抗力事故影响连续20天以上，双方应通过友好协商解决本合同的履行问题，并尽快达成协议。

　　第八条争议的解决履行合同过程中发生争议，双方应本着友好协商的态度解决，协商不能解决的，可向甲方所在地人民法院起诉。

　　第九条其他

　　1、本合同所涉及的各款项均以______方式结算，本合同所涉及付款日期均以______日期为准。

　　2、对本合同条款的任何变更、修改或增减，须经双方授权代表签署书面文件，成为本合同的组成部分，并具有同等法律效力。

　　3、本合同所有的日期，除已有明确规定外，凡直接送达的，以收件人签收日期为准；邮件送达的，以邮局邮戳日期为准。

　　4、本合同自双方授权代表签字之日起生效，除服务条款外有效期至合同执行完毕。

　　5、本合同共有附件1份及相关资料，为本合同不可分割的组成部分，与合同正文具有同等效力。

　　6、本二手设备买卖合同一式四份，甲方二份，乙方二份。

　　甲方（签章）：乙方（签章）：

　　地址：地址：

　　法定代表人：法定代表人：____________

　　委托代表人：___________委托代表人：____________

　　签约日期：_____________签约日期：______________

　　电话：__________________电话：__________________

　　传真：__________________传真：__________________

　　开户银行：______________开户银行：______________

　　版机械设备租赁合同 2

　　甲方：___________租赁有限公司

　　乙方：__________________银行

　　丙方：___________证券有限公司

　　甲乙丙三方经友好协商，就____________租第______号租赁合同（以下简称租赁合同）达成以下协议条款，以资共同遵守：

　　一、乙方同意依本行信贷政策向甲方提供贷款支付租赁合同本金。贷款期限及贷款本息归还由三方另行协商确定。

　　二、乙方同意在租赁合同及其附件备齐生效后______个工作日内将贷款全额划至甲方在乙方开立的专户，凭丙方的划款指令由甲方在接到丙方划款指令后______个工作日内以投放租赁本金的方式划至丙方帐户，若无丙方指令甲方无权动用该笔资金。

　　三、丙方为甲方向乙方所贷的该笔贷款款项提供连带责任担保，期限为贷款合同履行期届满后______年。

　　四、丙方同意按租金偿还计划表（租赁合同附表三）按时向甲方支付租金。

　　五、甲方在乙方开立专户，凡丙方向甲方支付的租金均进入该专户，并直接归还该项目贷款本息；乙方同意在每笔租金到帐次日即以该金额充抵甲方此项目贷款本息。若延期充抵的，利息由乙方承担。

　　六、协议各方若无法按协议要求及时支付，需向受付方支付每日万分二点一的罚息。

　　七、本协议所涉之贷款本金及利息及延期罚息全部清偿完毕后，本协议终止。

　　八、为便于项目的开展及后续操作，三方同意各选派______—______人组成项目组负责本协议的具体实施，该项目组将在该租赁项目完全结束后解散。

　　九、本协议的一切争议，三方应友好协商解决，协商不成的，提请甲方所在地人民法院诉讼解决。

　　十、本协议一式三份，三方各执一份。

　　十一、本协议经三方代表签字并盖章后生效。

　　甲定代表人：__________________（或其授权代理人）

　　乙方法定代表人：__________________（或其授权代理人）

　　丙方法定代表人：__________________（或其授权代理人）

　　__________年______月______日

　　版机械设备租赁合同 3

　　本合同在_________于_________年_________月_________日签订。合同双方为：_________(以下称为出租人)和____先生/夫人/小姐(以下称为承租人)。

　　1、出租人同意出租，承租人同意租赁位于_________的店房_________间，房号为_________，电话号码为_________，租期为_________年，月租金_________元(_________币)。

　　2、在以上第1条款中所规定的租期，从出租人完成第3条款所有规定并在7天内通知承租方后开始生效。

　　3、出租人同意按以下具体规定完成该店房的维修工作_________。

　　4、在本合同签订之日，出租人已收到合计_________元的房租保证金。如果承租人某月逾期未交租金，承租人同意出租人立即从保证金中扣除应收款项作为租金。

　　5、承租人同意在每月_________日或在此之前付清租金。如果承租方违约，未在该期内付款，承租人同意本合同不经通知便可终止。

　　6、一切房屋、土地税均由承租方承担。

　　7、如果本店房在合同终止之前依法被没收，双方同意本合同遂告终止，双方不得向对方提出索赔。只要承租人还在本商店，承租人必须交纳租金，直至其搬出，把店房还给出租人为止。

　　8、承租人同意从本合同生效之日起开始支付租金，并向_________局缴纳电话费。

　　9、出租人同意在本合同签订之日起_________年内不得增加租金。

　　甲方(公章)：__________________乙方(公章)：_____________________

　　法定代表人(签字)：___________法定代表人(签字)：_______________

　　___________年________月_____日___________年________月_________日

　　版机械设备租赁合同 4

　　出租方：_______________________

　　承租方：_______________________

　　签订日期：_______年____月____日

　　签订地点：_____________________

　　依据《合同法》及有关法律法规，为明确出租方与承租方的权利和义务，遵循*等、自愿、公*和诚信的原则，双方就_________机械租赁事宜协商一致，订立本合同。

　　一、工程名称：_____________________________________

　　二、机械施工地点：____________________________________

　　三、机械型号及技术要求：______________________________

　　四、机械使用时间：_______个月；自______年_____月_____日起_______年______月______日至共计_________天。

　　机械进场时间：_________月_________日；机械投用时间：_________月_________日。

　　五、租金及支付

　　1、租金及计算：租金_________元/月；实际使用不足月部分按照月租费÷30天×实际使用天数计算。

　　2、租金支付：租赁费用按月计算。每月的25日由出租方开具当月租费结算单及发票交承租方办理结算手续。承租方应按业主支付工程款的情况按_________支付租赁费。

　　3、租金优惠：租用期满12个月按10个月计算租费。租用期满_________按_________计算租费。

　　4、其它：__________________________________________。

　　六、技术安全要求：_________________________________。

　　七、双方责任

　　（一）承租方

　　1、按合同约定及时付给出租方租金。

　　2、给出租方机械操作手提供食宿方便，其费用由出租方承担。

　　（二）出租方

　　1、按承租方要求及时将机械进入工地交付使用。

　　2、负责办理检测手续及各种管理部门的所需证件。

　　3、提供机械相关资料。

　　4、服从承租方指挥，接受承租方检查。

　　5、负责机械维修、保养，提供24小时服务，满足施工需要。

　　6、操作人员持有效证件上岗。

　　7、因出租方操作人员造成的机械故障事故，出租方承担全部责任，给承租方造成的损失，由出租方进行赔偿。

　　八、其他约定事项

　　1、出租方机械因故障停机，应在4小时内恢复使用，如果超过4小时但不足一个工作日，扣租金（月租费/30），如果一个月中因故障停机天数累加超过五个工作日，扣半个月租金，如果一个月中因故障停机天数累加超过十个工作日，扣全月租金。

　　2、出租方未按时进入工地、未按质量数量提供机械应扣、罚租金_________元。

　　3、出租方机械或服务不能满足承租方要求，承租方有权进行处罚，直至解除合同。

　　4、双方发生争执，可协商解决或向人民法院起诉，双方约定管辖法院为________________法院。

　　5、本合同未涉及的条款，双方可签定补充协议。

　　6、本合同经出租、承租双方企业法定代表人签字并加盖合同专用章后，方能生效。

　　7、____________________________________________。

　　出租方（盖章）：___________

　　法定代表人（签字）：_______

　　承租方（盖章）：___________

　　法定代表人（签字）：_______

　　版机械设备租赁合同 5

　　(买方)：__________________________

　　(卖方)：__________________________

　　根据《中华人民共和国合同法》及相关法律的规定，甲乙双方协商签订如下二手设备买卖合同：

　　第一条合同标的要求

　　1.甲方同意从乙方购买，乙方同意出售附件所列 系统设备。

　　2.产地：详见附件。

　　3.质量标准：

　　(1)按原厂质量标准，即以说明书为准。

　　(2) 其他：____________

　　4.技术标准：

　　乙方提供的设备为原厂行货，符合原厂行货的技术标准。

　　5.其他要求：________________________

　　第二条合同价款及支付方式

　　1.本合同所列各项目的总价款为人民币： ￥ __________________

　　2.支付方式：

　　(1)双方约定按以下第 ______种方式支付：

　　① 甲方在货到并安装验收合格后______个工作日内一次性支付所有款项。

　　② 第一期付款：合同签订后______个工作日内支付合同总价款的______% 。

　　第二期付款：货到验收合格后______个工作日内支付合同总价款的______% 。

　　第三期付款：________________________

　　③ 其他：______________________________

　　(2) 付款信息

　　乙方单位名称：________________________

　　开户银行：______________________________

　　帐号： ______________________________

　　乙方负责开具相关发票。

　　第三条交货时间、地点和包装

　　1.交货时间：按以下第______种方式确定交货时间

　　(1)自合同签订之日起 ______日内。

　　(2)于______年______月______日内。

　　(3)其他方式： 以甲方指定人员签收确认日期为准

　　2.交货地点：乙方负责将货物运至甲方指定的地点并卸货。

　　甲方指定地点：_____________

　　接货人：__________________电话 ：__________________

　　3.乙方负责包装货物，包装标准：

　　原厂包装标准并适于运输需要;

　　其他：________________________

　　由于包装不良所发生的损失，由于采用不充分或不妥善的防护措施而造成的任何货物锈损或丢失，乙方应负责赔偿由此而产生的一切损失。

　　4.设备的运输费、包装费由乙方负责。

　　第四条设备的安装与验收

　　1.甲方在全部设备签收后______个 工作日内验收完毕。甲方在验收中，如果发现产品不合规定，应在 ______天内向乙方提出书面异议;乙方在接到书面异议后，应在______个 工作日内负责处理。

　　2.甲乙双方应于到货后在双方有关人员监督下对设备进行验收。如果 5 个工作日内因甲方原因没有验收，则视为该批设备验收合格。

　　3.甲方在开箱清点时，如发现外包装完好无损，但箱内设备发现短缺，损坏或不符合合同规定，乙方应及时补足，由此引起的费用由乙方承担。

　　4.验收标准：按原厂质量标准，即以说明书为准。

　　5.乙方负责进行设备的安装、调试。

　　6.其他：________________________

　　第五条保修服务与培训

　　1.乙方保证提供给甲方的设备为全新、无损坏的设备，符合本合同、要求适合合同目的的设备。

　　2.乙方对销售给甲方的设备在送货之日起______个月内，负责提供设备的发货、安装、调试和维护等方面的支持和服务工作，并提供从验收通过之日起______的设备免费上门保修服务，到场的时间在 ______小时内(从接听用户报障电话______起)。在保修期间若因质量问题造成产品损坏，乙方负责免费更换。

　　3.保修期满后，双方可就有关设备的服务另行签订服务协议。

　　4.乙方向甲方提供的技术支持热线：__________________

　　5.培训条款：__________________

　　6.其他：________________________

　　第六条二手设备买卖合同的违约责任

　　1.合同生效后，乙方保证在______日内按合同交货地点交货。逾期一天，乙方按未提**品总价值的______% 交纳违约金，违约金最高不超过合同总金额的 20% 。违约期计算时应扣除因不可抗力导致的延误时间。

　　2.乙方所叫产品不符合规定的，如果甲方同意利用，应当按质论价;如果甲方不能利用的，应根据产品的具体情况，由乙方负责包换或包修，并承担修理、调换或退货而支付的实际费用。乙方不能修理或更换的，按不能交货处理。

　　3.乙方因产品包装不符合合同规定，必须返修或重新包装的`，乙方应负责返修或重新包装，并承担支付的费用。甲方不要求返修或重新包装而要求赔偿损失的，乙方应当偿付甲方该不合格包装物低于合格包装物的价值部分。因包装不符合规定造成货物损坏或灭失的，乙方应当负责赔偿。

　　4.如因乙方安装不善或不能提供合同规定的维护和保养服务而造成的一切损失或设备质量事故，由乙方承担责任。

　　5.如甲方未按合同规定时间准时支付货款，应自款项的最后支付日的七天后的次日起，没日向乙方偿付逾期付款部分总值的______% 的利息作为违约金，违约金最高不超过合同金额的 20% 。

　　6.按本合同应支付的违约金、赔偿金，保管保养费和各种经济损失，应当在明确责任后十天内，一次性付清，否则按逾期付款处理。

　　第七条不可抗力

　　1.合同签订后，签约双方任何一方，由于火灾、旱灾、地震、战争和双方同意的其他不可抗力的事故影响本合同履行时，可延长履行合同的期限;这一期限相当于事故所影响的时间，并可根据情况部分或全部免予承担违约责任。

　　2.受事故影响方应尽快将所发生的不可抗力事故情况以书面形式(传真或电报等)通知对方，并在十天内将有关部门出具的证明文件寄交或传达另一方审阅确认。

　　3.当不可抗力事故停止或消除后，受事故影响的一方应尽快以书面形式(传真或电报等)通知另一方，如不可抗力事故影响连续 20 天以上，双方应通过友好协商解决本合同的履行问题，并尽快达成协议。

　　第八条争议的解决履行合同过程中发生争议，双方应本着友好协商的态度解决，协商不能解决的，可向甲方所在地人民法院起诉。

　　第九条其他

　　1.本合同所涉及的各款项均以______方式结算，本合同所涉及付款日期均以______日期为准。

　　2.对本合同条款的任何变更、修改或增减，须经双方授权代表签署书面文件，成为本合同的组成部分，并具有同等法律效力。

　　3.本合同所有的日期，除已有明确规定外，凡直接送达的，以收件人签收日期为准;邮件送达的，以邮局邮戳日期为准。

　　4.本合同自双方授权代表签字之日起生效，除服务条款外有效期至合同执行完毕。

　　5.本合同共有附件 1 份及相关资料，为本合同不可分割的组成部分，与合同正文具有同等效力。

　　6.本二手设备买卖合同一式四份，甲方二份，乙方二份。

　　甲方(签章)： 乙方(签章)：

　　地址： 地址：

　　法定代表人： 法定代表人：____________

　　委托代表人：___________ 委托代表人：____________

　　签约日期：_____________ 签约日期：______________

　　电话：__________________ 电话：__________________

　　传真：__________________ 传真：__________________

　　开户银行：______________ 开户银行：______________

设备安装采购合同范本五份（扩展9）

——报刊亭加工安装合同范本五份

　　报刊亭加工安装合同 1

　　合同编号：

　　订立合同双方：

　　定作人：（以下简称甲方）

　　定作人法定代表（负责）人：签约人：

　　定作人承办单位： 联络人： 联系电话：

　　定作人机构地址：传真电话：

　　承揽人：（以下简称乙方）

　　承揽人法定代表（负责）人：签约人：

　　承揽人营业执照：生产报刊亭许可证明：

　　承揽人机构地址： 联系人： 联系电话：

　　银行开户许可证： 开户行： 帐户：

　　根据《中华人民共和国合同法》以及我国现行的有关法律、法规，按省局要求，双方议定乙方承揽甲方报刊亭的加工与安装，此项承揽合同双方本着*等、公*、互惠的原则，订立如下合同条款：

　　第一条标的

　　乙方承揽甲方所需报刊亭的加工与安装合同标的额为：_____万元。

　　第二条制作报刊亭的数量、规格、价格（价款单位：每个／人民币万元）

　　1、

　　2、

　　3、

　　注：整个承揽加工合同按每个报刊亭的单价为结算价，该结算价格含：包工、包料、包装运输、安装费、及其他相关的税费。

　　第三条加工、制作与安装、要求

　　1、 报刊亭安装后稳定、可靠，空间利用充分，使用面积不小于_____*米。

　　2、使用材料：所有外表面使用大于_____mm厚不锈钢板，结构采用不锈钢柱、不锈钢方钢骨架，透明部分不少于_____%，使用_____mm弧型热弯加强度有机玻璃，顶部硬塑料玻璃钢压模一次成型，内设图书报刊架。附件包括：推拉窗、电源接线板、电表一块，蓝色阳光板封顶，并有通风口一处。

　　第四条验收标准和方法

　　①、乙方将报刊亭样品（按照甲方要求的规格、材质）制作成品后，交甲方进行初验，初验合格后方可生产。

　　②、甲方验收采用样品验收与成品交付验收相对比，也可采取随机抽验 。

　　第五条交货时间和地点及包装运输要求

　　①、交货时间：乙方必须保证在_____年_____月_____日前全部交货。

　　②、交货地点：乙方负责送到甲方指定的安装位置，并安装完毕。

　　③、包装运输：乙方在交货时，应对成品进行包装，并保证信报箱在运输过程中不被损坏，如有损坏或变型、划漆等由乙方负责保修。

　　第六条报刊亭安装及验收与售后服务

　　①、乙方对制作的报刊亭进行安装；

　　②、经乙方安装的报刊亭，必须经甲方验收，遇有验收不合格的，乙方应在_____日内予以整改，不予整改、或两次整改不合格的甲方按该报刊亭价值扣除_____ ％做为另行维修费用，并不返还乙方（按双方预定的标准和技术要求验收）；

　　③、乙方承诺为甲方制作的报刊亭因质量出现问题，_____年内免费进行保修，超过_____年或属甲方原因损坏进行维修的，需付工本费；

　　④、乙方承诺对甲方使用的报刊亭进行终身维护。

　　第七条结算方式、期限及安装费用

　　①、甲、乙双方签订的合同生效后15日内，甲方应向乙方指定的帐户拨付合同标的额30％的预付款。

　　②、乙方交货后15日内，甲方再向乙方帐户拨付合同标的额30％的价款，累积达到合同标的额的60％。

　　③、乙方按期安装完毕，并经甲方验收合格后15日内，甲方再向乙方指定的帐户拨付合同标的额35％的价款，累积达到合同标的额的95％。

　　④、剩余的合同标的额 5％（_____元）价款，作为乙方向甲方预留的质量保证金，一年后经甲方正常使用确无质量问题，甲方主动将乙方剩余的质量保证金，一次性拨付乙方。

　　第八条甲方违约责任

　　①、甲方在乙方为其制作报刊亭期间随意改变数量或到货无故拒收，甲方支付乙方合同的标的额_____ ‰的违约金；

　　②、甲方未按合同规定时限向乙方拨付货款，每逾期一天，除补交货款外，应向乙方支付_____ ‰的违约金。

　　第九条乙方违约责任

　　①、乙方未按甲方的质量要求，隐瞒原材料的缺陷、使用不符合合同规定的原材料、偷工减料、以次充好等，甲方除按质论价外，甲方从应拨付乙方合同货款中扣除_____‰违约金；

　　②、乙方不得以任何方式转包或分包，如发现转包或分包，甲方有权终止合同，由此造成的经济损失由乙方承担；

　　③、乙方未按合同要求的时间交付报刊亭，每逾期一天，甲方从应拨付乙方合同货款中扣除_____ ‰的违约金。

　　第十条纠纷的处理

　　当事人从下列两种方式中选择第_____种方式，作为本合同争议的解决方式。

　　①、因履行本合同发生的争议，由当事人协商解决，协商不成的，提交邯郸仲裁委员会仲裁；

　　②、因履行本合同发生的争议，由当事人协商解决，协商不成的，依法向人民法院起诉。

　　第十一条附则

　　①、本合同一式四份，甲、乙双方各执两份，自双方签字盖章之日起生效。合同履行期间，甲、乙任何一方不得随意变更和解除合同。

　　②、合同执行过程中甲、乙双方对具体制作报刊亭数量有变更的以书面文字通知为准，口头通知无效，报刊亭规格的变动以双方共同协商后，作出

　　补充条款为准，补充条款与本合同具有同等效力。

　　甲方：乙方：

　　签约人：签约人：

　　签约地点：签约日期： 年 月

　　报刊亭加工安装合同 2

　　甲方：______________

　　乙方：______________

　　乙方愿为甲方加工门窗，提供厂房、机器设备及操作工人。双方本着*等互利、友好合作的宗旨，经协商达成如下意向协议：

　　一、加工内容：

　　1、门窗的框、扇加工包括玻璃制作和装配；

　　2、五金配件装配；

　　3、严格按照门窗规范程序加工；

　　4、符合产品标准的.包装。

　　二、材料：全部材料（包括型材、五金、胶条、各种胶、螺钉等所有附件）均由甲方提供并对质量负责，乙方协助甲方对进厂材料按甲方提供的品牌、规格型号和质量标准予以验收。

　　三、加工依据：加工依据为甲方提供并盖章或签字确定的分格图、节点图和制作尺寸、数量以及合同附件规定的材料标准进行加工，并严格遵守甲方技术人员的指导。

　　四、加工质量标准：符合国家GB/8814-20_________、JG/T131-20_________、JG/T140-20_________、JG/T176-20_________、JG/T180-20_________标准执行验收。如因乙方单方面原因造成质量不合格，给甲方造成损失的由乙方赔偿。

　　五、指派为甲方驻乙方代表，组织施工并对工程质量、进度进行指导、监督，办理验收、变更、登记手续及其他事宜。

　　六、工期：在甲方提供的加工依据、材料均齐全的条件下，乙方必须按时完成（日之前完成），逾期完成乙方需向甲方承担合同总额的30%的违约金。若甲方提供的材料及加工依据等延误，工期顺延。

　　七、加工费单价：

　　八、付款方式：单项工程窗框制作完成后，支付单项工程合同价30%至乙方、单项工程窗芯制作完成后，再支付单项工程合同价50%至乙方、单项工程竣工验收后，再支付单项工程合同价20%至乙方。

　　九、包装：保护膜严格按照包装程序，包装材料由甲方提供，包装人工费由乙方承担。

　　十、运输：甲方负责运输并承担全部运费。乙方负责装车并提供发货明细单。乙方有义务

　　为甲方联系_____、代办运费结算等事宜。

　　十一、交货地点：乙方厂内。

　　十二、材料用量；材料正常用量以设计定额为准，其中型材以每批加工的优化下料数据（套

　　裁单）为准。允许加工差错和加工质量事故造成的材料损耗为5‰（以全部材料总金额计）；超出允许损耗指标之外的材料损耗由乙方承担。

　　十三、剩余材料（不包括小200mm的料头）由乙方保管，加工完成后交于甲方。

　　十四、施工安全

　　1.乙方应加强施工企业的安全管理，施工期间因自身管理原因所发生的人身及财产

　　安全事故，产生责任费用由乙方承担。

　　2.乙方服从甲方单位的安排及协调。乙方人员进场必须戴安全帽。

　　3.质量问题及解决：所有质量问题应在货到12小时内提出，乙方在安装前解决。

　　十五、未尽事宜，双方协商解决。

　　十六、纠纷解决方式：协商或有关部门进行调解。

　　十七、本协议一式两份，双方各执一份。

　　十八、协议有效期：_______年_______月_______日至年月日。

　　甲方：______________

　　日期：______________

　　乙方：______________

　　现场负责人：

　　日期：______________

　　报刊亭加工安装合同 3

　　订立合同双方：

　　定作人：(以下简称甲方)

　　定作人法定代表(负责)人：

　　签约人：

　　定作人承办单位：

　　联络人：

　　联系电话：

　　定作人机构地址：

　　传真电话：

　　承揽人：(以下简称乙方)

　　承揽人法定代表(负责)人：

　　签约人：

　　承揽人营业执照：

　　生产报刊亭许可证明：

　　承揽人机构地址：

　　联系人：

　　联系电话：

　　银行开户许可证：

　　开户行：

　　帐户：

　　根据《中华人民共和国合同法》以及我国现行的有关法律、法规，按省局要求，双方议定乙方承揽甲方报刊亭的加工与安装，此项承揽合同双方本着*等、公*、互惠的原则，订立如下合同条款：

　　第一条标的

　　乙方承揽甲方所需报刊亭的加工与安装合同标的额为：_____万元。

　　第二条制作报刊亭的数量、规格、价格(价款单位：每个/人民币万元)

　　1、

　　2、

　　3、

　　注：整个承揽加工合同按每个报刊亭的单价为结算价，该结算价格含：包工、包料、包装运输、安装费、及其他相关的税费。

　　第三条加工、制作与安装、要求

　　1、报刊亭安装后稳定、可靠，空间利用充分，使用面积不小于_____*米。

　　2、使用材料：所有外表面使用大于_____mm厚不锈钢板，结构采用不锈钢柱、不锈钢方钢骨架，透明部分不少于_____%，使用_____mm弧型热弯加强度有机玻璃，顶部硬塑料玻璃钢压模一次成型，内设图书报刊架。附件包括：推拉窗、电源接线板、电表一块，蓝色阳光板封顶，并有通风口一处。

　　第四条验收标准和方法

　　①、乙方将报刊亭样品(按照甲方要求的规格、材质)制作成品后，交甲方进行初验，初验合格后方可生产。

　　②、甲方验收采用样品验收与成品交付验收相对比，也可采取随机抽验。

　　第五条交货时间和地点及包装运输要求

　　①、交货时间：乙方必须保证在_____年_____月_____日前全部交货。

　　②、交货地点：乙方负责送到甲方指定的安装位置，并安装完毕。

　　③、包装运输：乙方在交货时，应对成品进行包装，并保证信报箱在运输过程中不被损坏，如有损坏或变型、划漆等由乙方负责保修。

　　第六条报刊亭安装及验收与售后服务

　　①、乙方对制作的报刊亭进行安装;

　　②、经乙方安装的报刊亭，必须经甲方验收，遇有验收不合格的，乙方应在_____日内予以整改，不予整改、或两次整改不合格的甲方按该报刊亭价值扣除_____%做为另行维修费用，并不返还乙方(按双方预定的标准和技术要求验收);

　　③、乙方承诺为甲方制作的报刊亭因质量出现问题，_____年内免费进行保修，超过_____年或属甲方原因损坏进行维修的，需付工本费;

　　④、乙方承诺对甲方使用的报刊亭进行终身维护。

　　第七条结算方式、期限及安装费用

　　①、甲、乙双方签订的合同生效后15日内，甲方应向乙方指定的帐户拨付合同标的额30%的预付款。

　　②、乙方交货后15日内，甲方再向乙方帐户拨付合同标的额30%的价款，累积达到合同标的额的60%。

　　③、乙方按期安装完毕，并经甲方验收合格后15日内，甲方再向乙方指定的帐户拨付合同标的额35%的价款，累积达到合同标的额的95%。

　　④、剩余的合同标的额5%(_____元)价款，作为乙方向甲方预留的质量保证金，一年后经甲方正常使用确无质量问题，甲方主动将乙方剩余的质量保证金，一次性拨付乙方。

　　第八条甲方违约责任

　　①、甲方在乙方为其制作报刊亭期间随意改变数量或到货无故拒收，甲方支付乙方合同的标的额_____‰的违约金;

　　②、甲方未按合同规定时限向乙方拨付货款，每逾期一天，除补交货款外，应向乙方支付_____‰的违约金。

　　第九条乙方违约责任

　　①、乙方未按甲方的质量要求，隐瞒原材料的缺陷、使用不符合合同规定的原材料、偷工减料、以次充好等，甲方除按质论价外，甲方从应拨付乙方合同货款中扣除_____‰违约金;

　　②、乙方不得以任何方式转包或分包，如发现转包或分包，甲方有权终止合同，由此造成的经济损失由乙方承担;

　　③、乙方未按合同要求的时间交付报刊亭，每逾期一天，甲方从应拨付乙方合同货款中扣除_____‰的违约金。

　　第十条纠纷的处理

　　当事人从下列两种方式中选择第_____种方式，作为本合同争议的解决方式。

　　①、因履行本合同发生的争议，由当事人协商解决，协商不成的，提交邯郸仲裁委员会仲裁;

　　②、因履行本合同发生的争议，由当事人协商解决，协商不成的，依法向人民法院起诉。

　　第十一条附则

　　①、本合同一式四份，甲、乙双方各执两份，自双方签字盖章之日起生效。合同履行期间，甲、乙任何一方不得随意变更和解除合同。

　　②、合同执行过程中甲、乙双方对具体制作报刊亭数量有变更的以书面文字通知为准，口头通知无效，报刊亭规格的变动以双方共同协商后，作出补充条款为准，补充条款与本合同具有同等效力。

　　甲方：乙方：

　　签约人：签约人：

　　签约地点：签约日期：年月日

　　报刊亭加工安装合同 4

　　甲方（定作人）：___________

　　法定代表人：___________

　　住所：___________

　　联系电话：___________

　　统一社会信用代码：___________

　　乙方（承揽人）：___________

　　法定代表人：___________

　　住所：___________

　　联系电话：___________

　　传真：___________

　　统一社会信用代码：___________

　　根据《中华人民共和国民法典》以及我国现行的有关法律、法规，按省局要求，双方议定乙方承揽甲方报刊亭的加工与安装，此项承揽合同双方本着*等、公*、互惠的原则，订立如下合同条款：

　　第一条标的

　　乙方承揽甲方所需报刊亭的加工与安装合同标的额为：___________万元，大写：___________ 。

　　第二条制作报刊亭的数量、规格、价格（价款单位：每个/________万元人民币）

　　1、___________ 。

　　2、___________ 。

　　3、 ___________。

　　注：整个承揽加工合同按每个报刊亭的单价为结算价，该结算价格含：包工、包料、包装运输、安装费及其他相关的税费。

　　第三条加工、制作与安装、要求

　　1、报刊亭安装后稳定、可靠，空间利用充分，使用面积不小于*方米。

　　2、使用材料：所有外表面使用大于___________mm厚不锈钢板，结构采用不锈钢柱、不锈钢方钢骨架，透明部分不少于___________%，使用___________mm弧型热弯加强度有机玻璃，顶部硬塑料玻璃钢压模一次成型，内设图书报刊架。附件包括：推拉窗、电源接线板、电表一块，蓝色阳光板封顶，并有通风口一处。

　　第四条验收标准和方法

　　1。乙方将报刊亭样品（按照甲方要求的规格、材质）制作成品后，交甲方进行初验，初验合格后方可生产。

　　2。甲方验收采用样品验收与成品交付验收相对比，也可采取随机抽验。

　　第五条交货时间和地点及包装运输要求

　　1、交货时间：乙方必须保证在____年____月____日前全部交货。

　　2、交货地点：乙方负责送到甲方指定的安装位置，并安装完毕。

　　3、包装运输：乙方在交货时，应对成品进行包装，并保证信报箱在运输过程中不被损坏，如有损坏或变型、划漆等由乙方负责保修。

　　第六条报刊亭安装及验收与售后服务

　　1、乙方对制作的报刊亭进行安装。

　　2、经乙方安装的报刊亭，必须经甲方验收，遇有验收不合格的，乙方应在___________日内予以整改，不予整改、或___________次整改不合格的甲方按该报刊亭价值扣除___________%作为另行维修费用，并不返还乙方（按双方预定的标准和技术要求验收）。

　　3、乙方承诺为甲方制作的报刊亭因质量出现问题，年内免费进行保修，超过___________年或属甲方原因损坏进行维修的，需付工本费。

　　4、乙方承诺对甲方使用的报刊亭进行终身维护。

　　第七条结算方式、期限及安装费用

　　1、甲、乙双方签订的合同生效后___________日内，甲方应向乙方指定的账户拨付合同标的额___________%的预付款。

　　2、乙方交货后___________日内，甲方再向乙方账户拨付合同标的额___________%的价款，累积达到合同标的额的___________%。

　　3、乙方按期安装完毕，并经甲方验收合格后___________日内，甲方再向乙方指定的账户拨付合同标的额___________%的价款，累积达到合同标的额的___________%。

　　4、剩余的合同标的额___________%（___________元，大写：___________）价款，作为乙方向甲方预留的质量保证金，一年后经甲方正常使用确无质量问题，甲方主动将乙方剩余的质量保证金，一次性拨付乙方。

　　第八条甲方违约责任

　　1、甲方在乙方为其制作报刊亭期间随意改变数量或到货无故拒收，甲方支付乙方合同的标的额___________‰的违约金；

　　2、甲方未按合同规定时限向乙方拨付货款，每逾期一天，除补交货款外，应向乙方支付___________‰的违约金。

　　第九条乙方违约责任

　　1、乙方未按甲方的质量要求，隐瞒原材料的缺陷、使用不符合合同规定的原材料、偷工减料、以次充好等，甲方除按质论价外，甲方从应拨付乙方合同货款中扣除___________‰违约金；

　　2、乙方不得以任何方式转包或分包，如发现转包或分包，甲方有权终止合同，由此造成的经济损失由乙方承担；

　　3、乙方未按合同要求的时间交付报刊亭，每逾期一天，甲方从应拨付乙方合同货款中扣除___________‰的违约金。

　　第十条纠纷的处理

　　当事人从下列两种方式中选择第种方式，作为本合同争议的解决方式。

　　1、因履行本合同发生的争议，由当事人协商解决，协商不成的，提交仲裁委员会仲裁；

　　2、因履行本合同发生的争议，由当事人协商解决，协商不成的，依法向人民法院起诉。

　　第十一条附则

　　1、本合同一式四份，甲、乙双方各执两份，自双方签字盖章之日起生效。合同履行期间，甲、乙任何一方不得随意变更和解除合同。

　　2、合同执行过程中甲、乙双方对具体制作报刊亭数量有变更的以书面文字通知为准，口头通知无效，报刊亭规格的变动经双方共同协商后，作出补充条款为准，补充条款与本合同具有同等效力。

　　甲方（签章）：___________

　　法定代表人：___________

　　委托代理人：___________

　　____年____月____日

　　签订地点：___________

　　乙方（签章）：___________

　　法定代表人：___________

　　委托代理人：___________

　　____年____月____日

　　签订地点：___________

　　报刊亭加工安装合同 5

　　为发展市场经济，提高加盟者经济收入，甲乙双方两者公*、合理的原则，依据《中华人民共和国民法典》经双方协商一致，就加工安装打火机事宜，达成以下协议：

　　甲方：_________________

　　乙方：_________________

　　一、甲方权利、义务：

　　1、向乙方提供打火机散件，回收产品，现金支付加工费。

　　2、向乙方提供合格的充气设备，组装工具。

　　3、有权要求乙方按市场需求加工打火机数量、式样、时间等。

　　4、向乙方及时供应全套散件。

　　二、乙方权利、义务：

　　1、向甲方支付充气设备、组装工具等费用款____元。

　　2、按甲方要求加工合格打火机。

　　3、及时支付散件价款。

　　4、可以自行销售成品打火机，但应及时告知甲方。

　　5、乙方自行选择生产场所，保证安全生产。在生产中如出现一切事故由乙方自负。

　　三、生产标准：(依培训标准)

　　1、气体饱满无气泡，外貌干净。

　　2、火焰均匀，火苗调火高度2-3无断头。

　　四、未尽事宜协商解决，协商不成由甲方所在地人民法院仲裁。

　　五、本协议一式两份，甲乙双方各执一份，甲方已做充分解释，乙方理解无误，签字生效。

　　六、本合同有效期自____年____月____日至____年____月____日止。

　　七、可享受免费用设备的优惠条件，具体如下：

　　1、乙方在甲方批发火机散件累计达八万者，若乙方终止合同，乙方可以将设备交还甲方，甲方退给乙方设备压金款的二分之一。

　　2、乙方在甲方批发火机散件累计达十万者，若乙方终止合同，乙方可以将设备交还甲方，甲方退给乙方设备款。

　　3、乙方在甲方批发火机散件累计达十二万者，若乙方终止合同，设备、工具归乙方所有。

　　甲方：_________________

　　_______年______月____日

　　乙方：_________________

　　_______年______月____日

设备安装采购合同范本五份（扩展10）

——连锁采购合同范本五份

　　连锁采购合同 1

　　需方(甲方)：

　　供方(乙方)：

　　签订地点：

　　签订时间：

　　根据《中华人民共和国民法典》规定，甲乙双方经协商，一致同意按下述条款和条件签署本合同书(以下简称合同)：

　　1、货物采购和服务内容货物名称单位数量单价(元)金额(元)备注合计(元)不含税金额￥：税额￥：合计金额(大写)：

　　上述合同总价款包含货款及甲方应付税金等所有费用。

　　2、付款方式：乙方自签订合同之日起10日内将货交与甲方，交货验收合格后10个工作日内，乙方开具正式有效13%增值税专用发票给甲方，甲方收到乙方发票后于20个工作日内一次性付清全部合同款给乙方。如乙方未依约向甲方开具发票的，甲方有权顺延付款且不承担逾期付款责任。

　　3、供方对质量负责的条件及期限：所**品必须符合行业技术标准。

　　4、交(提)货：

　　(1)交货方式：供方送货。

　　(2)交货地点:乙方工厂。

　　(3)运输方式：火车或汽车。

　　(4)费用负担：供方承担运费、包装费、仓储费、保险等所有费用。

　　(5)供方于合同签订之日十个工作日内供货。

　　5、检验标准与方法：到货验收：数量、外包装。

　　若一方无故拒绝参加验收的`，则视为认可对方的单方验收结果，货物的数量、外观以对方的单方验收结果为准。

　　如发现外包装破损和外观损坏，由供方调换。

　　乙方负责将货物运送甲方，货物毁损、灭失的风险自货物被完整地运到甲方指定交货地点并经甲方验收合格后从乙方转移到甲方。

　　6、售后服务：按供方承诺的售后服务执行。

　　7、违约责任：

　　(1)、产品交货后如发现有质量问题，甲方有权要求乙方换货或无条件退货。

　　(2)如货物质量不合格之数量达到合同总量20%的，甲方有权单方解除本合同，乙方退回全部货款并按合同总金额20%向甲方支付违约金。

　　(3)如乙方逾期交货的，每逾期一日，按合同总价2‰向甲方支付违约金。

　　8、合同争议的解决方式：本合同在履行过程中发生的争议，由双方当事人协商解决;协商或调解不成的，任一方可向甲方所在地人民法院起诉。

　　9、本合同自双方法定代表人或委托代理人签字并加盖单位公章之日起生效。本合同一式六份，甲方伍份，乙方一份。

　　供方

　　单位名称(章)：

　　单位地址：

　　法定代表人：

　　委托代理人：

　　需方

　　单位名称(章)：

　　单位地址：

　　法定代表人：

　　委托代理人：

　　连锁采购合同 2

　　购卖方：____________________

　　地址：____________________

　　邮编：____________________

　　电话：____________________

　　买方：____________________

　　地址：____________________

　　邮编：____________________

　　电话：____________________

　　买卖双方本着公*、自愿、互惠互利的原则，根据《民法典》，经协商一致签订本合同。此合同经买卖双方共同制订，买方愿意购入、卖方愿意售出下述进口货物，谨此签约。

　　1、本合同项下的合同金额、交货地点(即交货港口)、交货期限(即交货时间)以及货物品种、数量、单价、包装等内容见《新连锁商品进口供货清单》(见附件1，简称《供货清单》)，为本合同不可分割部分，买方签字后生效)。

　　2、包装

　　卖方应对本合同所售货物进行适当完全的包装，以适于长距离的远洋或内陆运输，能够很好地保护货物，防止潮湿、湿气、震动、生锈、粗暴处理。

　　3、装运标志

　　卖方须在每个运输包装物上标明本合同的合同编号，并标出包装号码、体积、毛重、净重，以及“本面向上”、“小心轻放”、“切勿受潮”等装运标志。

　　4、供货履约担保

　　(1)中国经济技术投资担保有限公司(即担保人)提供的以本合同为主合同的“供货履约担保”，买方与卖方签订本合同之日同时与卖方、担保人签订《新连锁商品进**易履约供货担保条款》(见附件2)，并由担保人通过买方当地国家邮政局邮政储汇局下属的业务服务网点(简称邮政订购代办营业机构)向买方转交由担保人出具的《新连锁商品进**

　　易履约供货担保承保通知单》(见附件3，简称《供货担保承保通知单》)。

　　(2)买方支付的货款由邮政订购代办营业机构代收后汇入担保人和卖方指定的帐户，3个工作日内卖方委托担保人向买方开具《新连锁商品进**易履约供货担保单》(见附件4，简称《供货担保单》)，该担保单以传真和邮寄方式由担保人送达给买方。

　　(3)买方若因贸易融资原因需要将基于本合同项下的由担保人向买方出具的《供货担保单》项下的《供货清单》中的赔款款项转让给他人，买方在向卖方提交本合同时，须以书面方式向卖方和担保人提交申请书并由卖方和担保人进行确认，申请书应注明该赔款款项受让人的详细资料，包括：公司全称、通讯地址、电话、传真、开户名称、开户行、账号。

　　5、商品检测及货物交割

　　承运人联系方式如下：

　　(4)如买方对卖方以传真方式提交sgs出具的品种和数量的检测报告内容无异议，须在收到卖方《检测报告通知单》传真件24小时之内，向卖方传真签章后的《检测报告通知单》和《装运通知单》(见附件6);如买方对检测报告的内容有异议，须在收到卖方《检测报告通知单》传真件24小时之内，向卖方传真签章后的《检测报告通知单》，按本合同“7.违约处理”规定处理。

　　(5)买卖双方以承运人签发的提单上载明的交货时间和装运地点为货物实际交货时间和交货地点，该实际交货时间应在本合同规定的最迟一批货物交货期限内;如因买方或承运人的原因造成交货时间或交货地点的变化，买方应以书面方式通知卖方变更后的货物交货时间和交货地点。

　　(7)如买方所购商品需要国家有关部门进口批文和许可证，卖方可协助买方办理，所需费用由买方承担。

　　(8)买卖双方同意由承运人为买方提供国际运输、进口报关报检(中国商检机构规定的进口商检)、国内配送的全程物流服务;进口所需费用(包括国际运费、保险费、报关、商检、国内运费等费用)由买方承担，具体支付方式由买方与承运人另行商定。

　　(9)货物进口关税及增值税应由买方在接到卖方书面通知后向卖方支付，卖方在货物完成进口通关后按实际发生多退少补，并按实际收取的货款、进口关税及增值税的总额向买方提供增值税发票。

　　6、货款支付

　　(1)货物总值详见附件1《供货清单》。

　　(2)自本合同签字之日，买方将《供货清单》项下的100%货款交纳给邮政订购代办营业机构，买方须在交款单上填写《供货清单》编号以及担保人指定的卖方货款帐户(见以下(3))后，领取《供货担保承保通知单》。

　　(3)卖方货款帐户

　　开户行：________________________________

　　供货方开户名称：_________新连锁商业销售网络有限公司

　　帐号：________________________________

　　7、违约处理

　　如卖方未按本合同中约定的'期限、地点、品种或数量向买方供货，买方可以按照《新连锁商品进**易履约供货担保条款》的规定向卖方和担保人书面提出索赔。

　　8、质量异议

　　买方若对所购货物的质量提出异议，应向卖方提交相关索赔文件，包括：索赔书，瑞士sgs集团下属的通标标准技术服务有限公司(sgs-cstc)出具的相关商品质量检测报告。

　　9、退货

　　卖方如要求退回有异议部分货物并承担相关费用，买方须委托中远国际货运有限公司将该部分货物运至卖方指定港口。

　　10、不可抗力

　　卖方如因洪水等自然灾害、战争、**等不可抗力原因不能按期交货或不能交货时，经双方协商本合同可以延迟履行;如双方决定终止执行本合同，卖方须在交

　　货期限后15日内全额退回买方已支付的货款及利息(期间存款利息按企业活期存款利率计算)。

　　11、争议

　　买卖双方在本合同执行过程中如有争议，双方友好协商解决;如争议无法协商解决，则由北京仲裁委员会在北京进行仲裁。

　　12、有效

　　(1)本合同自买卖双方签章之日起生效，本合同的附件与本合同不可分割，具备同等法律效力。

　　(2)如买方支付的货款在本合同签订之日起3个工作日内没有存入邮政订购代办营业机构指定的帐户，本合同自动失效。

　　(3)任何对本合同内容的变更，须经买方、卖方和担保人三方共同认可。

　　卖方(签章)：________________

　　日期：________________

　　买方(签章)：________________

　　连锁采购合同 3

　　甲方：________________

　　乙方：________________

　　经甲、乙双方友好协商，本着*等互利的原则，根据《中华人民共和国民法典》及相关法律法规的规定，现就甲方向乙方订购生产物资事宜，达成一致意见，为明确双方权利和义务，特订立本合同：

　　一、订购产品名称及数量：

　　二、产品规格及价格：

　　三、产品包装要求及规格：

　　四、质量标准：

　　1、乙方供应的货物须符合国家质量标准、地方质量标准和甲方的生产要求。

　　2、_______________________________________________。

　　五、付款方式：

　　乙方将货物送到甲方处并经甲方检验合格且卸货后_____日内付款。

　　六、交货时间和地点：

　　_______年_____月_____日前乙方将货物送至_______________。运费由乙方负担。运输过程中货物毁损、灭失等各种风险均由乙方承担责任。

　　七、双方权利和义务：

　　1、乙方必须向甲方提供生产企业资质证明、营业执照及相关的'手续。其提供的产品，必须符合相关的国家、行业或企业标准，并随货附带产品合格证、化验报告等手续。

　　2、如乙方提供的货物包装或产品规格不符合要求，甲方有权拒收货物。如甲方拒收，乙方必须按照本合同的约定提供符合要求的货物，且由此造成的各种损失均由乙方承担责任。

　　3、甲方应在乙方所送的货物到达后及时进行质量检测，如发现质量问题，乙方须立即现场处理善后事宜。因此给甲方造成损失的，乙方应承担甲方为此支付的所有费用(包括但不限于赔偿的费用、必要的律师费、罚款等)。

　　4、因乙方产品内在质量问题，引发甲方生产或质量事故，造成甲方损失的，乙方应赔偿甲方为此支付的所有费用(包括但不限于赔偿的费用、必要的律师费、罚款等)，此责任不因甲方已进行质量监测而免除。

　　5、如乙方未按照本合同第六条规定的时间送货、送货迟延或货物的数量与合同约定不符，应赔偿甲方违约金__________元。

　　八、特别声明条款：__________________________________。

　　九、本合同一式_____份，甲乙双方各持_____份，具有同等法律效力，双方签字盖章后立即生效。双方发生争议时，协商解决，协商不成任何一方均可向甲方所在地人民法院提起诉讼。

　　甲方：(签字)_________________

　　乙方：(签字)_________________

　　日期：

　　连锁采购合同 4

　　甲方：________________

　　乙方：________________

　　经甲、乙双方友好协商，本着*等互利的原则，根据《中华人民共和国民法典》及相关法律法规的规定，现就甲方向乙方订购生产物资事宜，达成一致意见，为明确双方权利和义务，特订立本合同：

　　一、订购产品名称及数量：

　　二、产品规格及价格：

　　三、产品包装要求及规格：

　　四、质量标准：

　　1、乙方供应的货物须符合国家质量标准、地方质量标准和甲方的生产要求。

　　2、_______________________________________________。

　　五、付款方式：

　　乙方将货物送到甲方处并经甲方检验合格且卸货后_____日内付款。

　　六、交货时间和地点：

　　_______年_____月_____日前乙方将货物送至_______________。运费由乙方负担。运输过程中货物毁损、灭失等各种风险均由乙方承担责任。

　　七、双方权利和义务：

　　1、乙方必须向甲方提供生产企业资质证明、营业执照及相关的`手续。其提供的产品，必须符合相关的国家、行业或企业标准，并随货附带产品合格证、化验报告等手续。

　　2、如乙方提供的货物包装或产品规格不符合要求，甲方有权拒收货物。如甲方拒收，乙方必须按照本合同的约定提供符合要求的货物，且由此造成的各种损失均由乙方承担责任。

　　3、甲方应在乙方所送的货物到达后及时进行质量检测，如发现质量问题，乙方须立即现场处理善后事宜。因此给甲方造成损失的，乙方应承担甲方为此支付的所有费用(包括但不限于赔偿的费用、必要的律师费、罚款等)。

　　4、因乙方产品内在质量问题，引发甲方生产或质量事故，造成甲方损失的，乙方应赔偿甲方为此支付的所有费用(包括但不限于赔偿的费用、必要的律师费、罚款等)，此责任不因甲方已进行质量监测而免除。

　　5、如乙方未按照本合同第六条规定的时间送货、送货迟延或货物的数量与合同约定不符，应赔偿甲方违约金__________元。

　　八、特别声明条款：__________________________________。

　　九、本合同一式_____份，甲乙双方各持_____份，具有同等法律效力，双方签字盖章后立即生效。双方发生争议时，协商解决，协商不成任何一方均可向甲方所在地人民法院提起诉讼。

　　甲方：(签字)_________________

　　乙方：(签字)_________________

　　日期：

　　连锁采购合同 5

　　甲方：__________________

　　乙方：__________________

　　本着*等互利、诚信合作、共谋发展的合作原则，经甲、乙双方共同友好协商，共同达成以下合同条款：

　　一、供货产品：甲方向乙方提供其总经销的商品供乙方超市销售，详细供货商品名称由乙方参见甲方所提供的商品目录，由乙方自行选定。

　　二、供货价格：具体价格参见乙方提供的价格表。

　　三、产品质量：甲方向乙方提供的产品必须附合国家行业规定的相关标准，且是在保质期内的商品，若甲方提供的商品本身出现质量问题，甲方应无条件包退包换货，并对因质量问题引起的合理索赔及相关损失承担责任。

　　四、送货及验收

　　1、双方合作期间，甲方对乙方________市区的超市直接送货到其指定收货处，由乙方收货人员验收签字确认，若经乙方收货人员验收签字后出现数量短少、品种不附或损坏等情况，甲方概不承担任何责任。

　　2、若乙方在或异地开店，则在原价格不变的'基础上，甲方代办托运，其费用由乙方自行承担。

　　五、付款方式：_____________________________________________________________。

　　六、市场维护：为了维护整体市场及双方共同利益，经甲、乙双方共同协商一致，乙方在销售过程中产品的正常零售价应不低于甲方供价的____%-____%之间进行销售，以免因销价低而影响整体市场或因价格过高而导致商品滞销。

　　七、退换货规定

　　1、若因甲方所提供的产品在保持期内，出现的爆袋、漏气、漏油、变质等质量问题，甲方无条件包退换货。

　　2、若因商品滞销，乙方应在离商品保质期前一月以上要求甲方退换货，否则，甲方对一切过期商品一律不予退换。

　　3、因乙方保管不善而导致的虫蚀、鼠咬、霉烂、变质等原因，甲方不予退换货。

　　4、甲方事先申明或有明文规定，不能退换货的商品，甲方一律不予退换货。

　　5、乙方所产生的一切退货必须有甲方人员签字确认的退货单方可生效，否则甲方不予确认其退货，乙方无权凭单方面出具的退货单扣出甲方货款。

　　八、价格调整：在合作期内，若市场因素或厂家供价调整，则无论调高调低，甲方均应提前_____天通知乙方，乙方也应在此期限内全力配合甲方调整供价及零售价格，否则甲方不对因价格不附停止送货而给乙方带来的损失承担任何责任。

　　九、关于订货：乙方每次补货时，应提前两天通知甲方业务人员或传真书面订单，以避免送货不及时而导致缺断货现象。

　　十、乙方配合：在双方合作期内，乙方应重视所供货商品，给甲方系列商品提供较好的陈列位置，且保证合理的陈列面，并在店内条件允许情况下，给甲方商品提供免费堆头或端架，以达到最佳销售效果。

　　十一、促销支持：在合作期内，甲方将根据乙方所销售的商品数量及厂家政策支持等情况，合理给予乙方促销政策支持，对甲方给予的促销政策，乙方应全力配合执行，否则，甲方将有权取消支持，并不予承担因此产生的一切费用。

　　十二、款项保证：乙方承诺，对甲方的货款，严格按照双方约定的付款方式支付货款，若乙方无故拖延甲方货款或未按合同付款，甲方有权停止供货，并对此产生的一切后果不承担责任。

　　十三、关于费用：双方在合作过程中涉及到的一切费用(包括入场费、促销费、检验费等)，必须经甲方相关负责人员签字确认方可生效，否则，乙方无权单方面从甲方货款中扣出。

　　十四、合同执行

　　1、双方应严格遵守以上合同条款，如合作中遇未尽事宜，须经双方友好协商达成一致，并以书面形式经双方签字作为本合同附件，该附件与合同具有同等法律效应。

　　2、若双方在合作期内有分歧，经双方协商无法解决导致清场的，则双方应在清场后一月之内货款两清，否则，违约方每天应按未付款____%赔偿对方违约金。

　　3、本合同有效期：_________年____月____日至_________年____月____日止。

　　4、本合同一式两份，双方各执一份，经双方签字盖章后即生效执行。

　　十五、补充条款：__________________________________________

　　甲方：________________

　　乙方：________________

　　_____年____月____日