设备安装工程合同实用十篇

　　设备安装工程合同 1

　　合同编号：

　　签约地点：

　　需方：

　　地址：

　　电话：

　　传真：

　　法定代表人：

　　签约代表：

　　供方：

　　地址：

　　电话：

　　传真：

　　法定代表人：

　　签约代表：

　　本合同是由供需双方共同制定，双方同意按如下条款进行操作：

　　一、产品名称：

　　该工程室内机采用南京天加风机盘管，室外机暂定南京天加机组。

　　新、排风机采用应达风机。

　　付款方式：

　　１、合同双方签字盖章后二日内，需方支付部分工程款元,供方组织设备、调试的准备。

　　２、需方指定日期XX年月日施工，供方按需方日期要求进入施工现场后，按双方认可的施工图进行施工。

　　３、工程进展时,需方再向供方提供工程安装费元。

　　４、工程结束（供需双方共同验收合格）。需方再向供方支付元,以及部分加工设备（咬口机、台钻、无齿锯等）。

　　５、XX年月日前主要设备(空调主机)进入需方施工现场时，供需双方共同开箱验货，符合合同要求后，需方须向供方再支付3,000元，供方组织设备的安装、调试。

　　６、工程验收说明：供方在自检合格的前提下，向需方提出书面申请验收单，供需双方共同组织不少于５人进行空调工程验收。如需方在接到供方书面申请三个工作日内，不参加验收，则供方有权自行验收，工程视为合格。

　　７、人工安装费税金由需方代缴，并以现金方式支付。

　　二、技术说明：

　　１、中央空调工程方案设计说明及依据（见附表）

　　２、系统说明（见附表）

　　３、主要设备技术参数（见附表）

　　４、运行费用分析（见附表）

　　三、工程内容：

　　说明：本工程为后续接手工程。

　　１、空调主机、风机盘管系统的安装调试。

　　２、空调制冷、热水系统的安装调试。

　　３、空调控制系统的安装调试。

　　４、空调水泵系统的安装调试。

　　５、空调供暖系统（板式换热器）的安装调试。

　　６、排风、新风管道系统的安装调试。

　　７、风机减振、消音系统的安装调试。

　　８、新风机组的制作、安装、调试。

　　四、设备运输及安全：

　　１、需方责任

　　需方负责空调系统阶段验收合格后相关部分的安全。

　　２、供方责任

　　供方负责供方所提供设备的运输及设备在运输和安装过程中的安全。

　　五、质保期：

　　１、空调系统整体部分：

　　设备调试结束，工程验收合格之日起12个月或设备到货之日起18个月，以先到期者为准。

　　２、空调系统风机盘管部分：

　　设备调试结束，工程验收合格之日起36个月或设备到货之日起45个月，以先到期者为准。

　　六、安装：

　　１、严格按<工程施工规范>进行施工。

　　２、供方按图施工，如有变更，必须有经供需方申请，设计部、工程部、公司负责人签字的设计变更单。

　　３、严格实行<施工现场设备、人员、环境安全制度>。

　　４、遵守需方施工现场代表人员的指挥。

　　５、施工工期：

　　l空调系统主体部分10天。排风系统5天。

　　l其余需与装修配合的部分，如风口部分要与装修同步进行。

　　七、售后服务：

　　１、在保质期内，若因供方产品自身质量出现问题，供方保证在４个小时内赶到用户现场进行处理，并免费进行零部件更换及维修；若因需方提**品质量出现问题，供方保证在4小时内赶到用户现场进行处理，免费进行维修，收取相应材料成本费。

　　２、在保质期内，若空调系统因需方违规操作出现问题，供方保证在４个小时内赶到用户现场进行处理，并免费进行维修，收取相应材料成本费。

　　３、在保修期外，如供方产品出现问题，供方保证在4小时内赶到用户现场进行处理，免费维修，优惠提供零部件进行更换。

　　４、供方将需方相关资料纳入公司统一售后服务管理系统中，为ｂ级监控对象。

　　ｂ级监控单位工作内容：

　　l详细的客户档案(需供方配合提供)

　　l客户空调系统运行、维修记录

　　l季节性设备保养、调试记录

　　l定期预警记录

　　l专人负责及交接记录

　　５、供方将不定期进行季节性客户走访。

　　６、供方免费为需方培养两名空调操作人员。

　　７、开通24小时技术支持电话：139-40404619

　　八、需方责任：

　　１、提供合理的施工现场。

　　２、提供不小于10*米的库房。

　　３、提供专职现场协调人员。

　　４、保证施工现场的水、电的供应，费用由买方承担，并有独立的控制系统。

　　５、阶段验收合格后，相应设备及系统产品的保护。

　　６、有义务组织、协调供方与施工现场相关施工单位的合作。

　　７、有义务对供方的工程价格进行保密。

　　九、供方责任：

　　１、由于本工程材料由需方提供，因此，供方在施工当中应尽量节省材料，对供方在工程中故意浪费材料现象，需方有权制止，情节严重者，将受到处罚。

　　２、供方有义务协助需方采购各种材料，并保证采购价格的合理性。

　　３、施工中应尽量保持需方最高吊顶高度。

　　４、保证风机盘管的噪音不影响室内正常营业要求，小于45分贝。

　　５、新风、排风系统的噪音已应满足室内营业要求，小于45分贝。

　　６、保证新风过滤系统符合中效过滤标准。

　　７、三层包房、卫生间、办公室应采用单独排风控制要求。

　　８、室外排风口位置，应注意冷凝水的排放。

　　９、空调、排风系统安装应全面考虑需方整体装修效果。

　　十、合同附件：

　　１、施工明细图。

　　２、现场施工规范。

　　３、现场施工安全制度。

　　十一、工程变更说明：

　　１、供方应严格按供需双方会签认可的施工图进行施工。

　　２、工程施工过程中，如有工程变更需求，无论何方均无权单独擅自改动，由此造成的工程质量等一切问题有变更方负责。

　　３、工程变更必须由供需双方会签的工程设计变更单。

　　４、本工程结束后，允许工程变更引起――增加或减少的人工安装费用不超过300元。超过部分应相互计算，计算标准按辽宁省工程材料定额标准。

　　十二、不可抗力：

　　１、供需双方因不可抗力的影响而不能履行合同责任时，履行合同的时间与不可抗力持续的时间相同。

　　２、合同的价格不因不可抗力而改变。

　　十三、仲裁：

　　１、因执行合同所发生的或者与本合同的相关的一切争执，原则上，由供需双方友好协商解决。

　　２、如双方不能解决时，将提交违约方的对方所在的人民法院或中国经济贸易委员会仲裁。

　　十四、合同生效：

　　本合同用中文书写，供需双方各持一份，自双方代表签字、盖章之日起生效。

　　需方：供方：

　　日期：日期

　　设备安装工程合同 2

　　甲方：

　　乙方：

　　经甲乙双方友好协商，就甲方所开发__项目中设备采购和安装调试工程达成协议如下：

　　1、合同概况：

　　1.1合同内容：

　　1.2合同总价款：人民币

　　2、供货：供货内容：详见设备明细表

　　3、施工工期开工日期：甲方项目具备施工条件当日。

　　合同工期总日历天数天。

　　因不具备施工条件、设计变更、增项或甲方原因,工期可顺延。

　　4、交货地点施工现场或甲方指定地点。

　　5、甲方的责任和义务

　　5.1乙方的设备到货后，甲方应当为乙方提供一个仓库，用以放置各项相关设备;

　　5.2设备由乙方保管;

　　5.3在乙方进行安装调试过程中，甲方提供系统所涉及的相关楼宇、地点的施工所需供电系统;

　　5.4甲方应当积极配合乙方调试;

　　5.5甲方在接到乙方安装调试完毕书面通知后三日内，组织有关人员对设备安装、调试工程进行验收，并签署安装、调试工程验收单。

　　甲方如拖延验收时间，在规定时间内不组织验收，视为验收合格，乙方有权要求付款;

　　5.6甲方按合同规定向乙方支付应付合同款;

　　6、乙方的责任和义务

　　6.1乙方负责合同中所有设备的'采购;

　　6.2乙方负责在设备验收时提供相关产品合格证和产品检测报告;

　　6.3乙方负责设备运输中的运杂费和装卸费;

　　***乙方负担运输过程中设备的破损、丢失、变质的责任;

　　6.5乙方负责合同中所有设备的安装、调试;

　　6.6经甲方验收合格后，乙方随工程向甲方移交相关的技术资料;

　　6.7乙方有权按合同规定向甲方收取应收合同款;

　　6.8乙方按施工规范施工，如在施工过程中因乙方原因造成的人员伤害及财产损失由乙方承担全部责任;

　　6.9甲方向**机关申办本项目手续时，乙方负责为甲方提供相关技术资料及我公司资质文件;如因产品质量、技术方案以及公司资质问题而造成甲方的损失则有乙方负责解决。

　　7、付款方式

　　7.1主要设备进场后，甲方支付合同总金额的。

　　7.2安装完毕验收合格后，甲方支付合同总金额的7.2所余合同金额的作为质量保证金，质保期满后，无质量问题，甲方一次性付清质保金;

　　8、合同变更本合同在双方协商同意的情况下可以变更，甲乙双方协商进行。

　　9、违约责任甲乙双方应认真履行合同，在履行合同过程中任何一方违反合同条款中的任何一款，违约方支付守约方合同总额的的违约金，并继续履行合同至合同终止。

　　10、质量保证

　　10.1乙方保证按合同规定的品种、规格、数量、参数提供全新优质的设备;

　　10.2本合同规定设备质量保证期为二年，在质保期内，乙方承担维修、维护责任，但因甲方人为因素损坏除外;

　　10.3质保期内经确定，因质量问题给甲方造成的损失，由乙方承担。

　　10.3质保期后，乙方提供售后服务，费用由甲方支付。

　　11、不可抗力、意外变故如果合同双方因不可抗力意外而被阻不能履行其职责，合同期的时间按照不可抗力变故的时间而顺延，或根据实际情况双方友好协商解决。

　　12、验收

　　12.1设备安装调试完成，由双方在完工后3日内验收完毕。

　　验收时，甲、乙双方共同参加;

　　12.2验收按行业相关标准执行。

　　13、解决合同纠纷方式如甲乙双方在合同履行过程中发生争议，应协商解决，协商不成，可向有管辖权的人民法院提起诉讼。

　　14、未尽事宜，双方协商，达成补充协议，补充协议与本合同具有同等法律效力。

　　15、本合同一式肆份，甲方两份，乙方两份。

　　甲方(公章)：_________　　　　　　　　乙方(公章)：_________

　　法定代表人(签字)：_________　　　　　法定代表人(签字)：_________

　　_________年____月____日　　　　　　　_________年____月____日

　　设备安装工程合同 3

　　合同编号：________

　　签约地点：________

　　需方：________

　　地址：________

　　电话：________

　　传真：____________

　　法定代表人：________

　　签约代表：________

　　供方：________

　　地址：________

　　电话：________

　　传真：________

　　法定代表人：________

　　签约代表：________

　　本合同是由供需双方共同制定，双方同意按如下条款进行操作：

　　一、产品名称：

　　该工程室内机采用南京天加风机盘管，室外机暂定南京天加机组。

　　新、排风机采用应达风机。

　　付款方式：

　　1、合同双方签字盖章后二日内，需方支付部分工程款元,供方组织设备、调试的准备。

　　2、需方指定日期__年__月__日施工，供方按需方日期要求进入施工现场后，按双方认可的施工图进行施工。

　　3、工程进展时,需方再向供方提供工程安装费元。

　　4、工程结束(供需双方共同验收合格)。需方再向供方支付元,以及部分加工设备(咬口机、台钻、无齿锯等)。

　　5、__年__月__日前主要设备(空调主机)进入需方施工现场时，供需双方共同开箱验货，符合合同要求后，需方须向供方再支付3,000元，供方组织设备的安装、调试。

　　6、工程验收说明：供方在自检合格的前提下，向需方提出书面申请验收单，供需双方共同组织不少于5人进行空调工程验收。如需方在接到供方书面申请三个工作日内，不参加验收，则供方有权自行验收，工程视为合格。

　　7、人工安装费税金由需方代缴，并以现金方式支付。

　　二、技术说明：

　　1、中央空调工程方案设计说明及依据(见附表)

　　2、系统说明(见附表)

　　3、主要设备技术参数(见附表)

　　4、运行费用分析(见附表)

　　三、工程内容：

　　说明：本工程为后续接手工程。

　　1、空调主机、风机盘管系统的安装调试。

　　2、空调制冷、热水系统的安装调试。

　　3、空调控制系统的安装调试。

　　4、空调水泵系统的安装调试。

　　5、空调供暖系统(板式换热器)的安装调试。

　　6、排风、新风管道系统的安装调试。

　　7、风机减振、消音系统的安装调试。

　　8、新风机组的制作、安装、调试。

　　四、设备运输及安全：

　　1、需方责任

　　需方负责空调系统阶段验收合格后相关部分的安全。

　　2、供方责任

　　供方负责供方所提供设备的运输及设备在运输和安装过程中的安全。

　　五、质保期：

　　1、空调系统整体部分：

　　设备调试结束，工程验收合格之日起12个月或设备到货之日起18个月，以先到期者为准。

　　2、空调系统风机盘管部分：

　　设备调试结束，工程验收合格之日起36个月或设备到货之日起45个月，以先到期者为准。

　　六、安装：

　　1、严格按<工程施工规范>进行施工。

　　2、供方按图施工，如有变更，必须有经供需方申请，设计部、工程部、公司负责人签字的设计变更单。

　　3、严格实行<施工现场设备、人员、环境安全制度>。

　　4、遵守需方施工现场代表人员的指挥。

　　5、施工工期：

　　空调系统主体部分10天。排风系统5天。

　　其余需与装修配合的部分，如风口部分要与装修同步进行。

　　七、售后服务：

　　1、在保质期内，若因供方产品自身质量出现问题，供方保证在4个小时内赶到用户现场进行处理，并免费进行零部件更换及维修;若因需方提**品质量出现问题，供方保证在4小时内赶到用户现场进行处理，免费进行维修，收取相应材料成本费。

　　2、在保质期内，若空调系统因需方违规操作出现问题，供方保证在4个小时内赶到用户现场进行处理，并免费进行维修，收取相应材料成本费。

　　3、在保修期外，如供方产品出现问题，供方保证在4小时内赶到用户现场进行处理，免费维修，优惠提供零部件进行更换。

　　4、供方将需方相关资料纳入公司统一售后服务管理系统中，为b级监控对象。

　　b级监控单位工作内容：

　　详细的客户档案(需供方配合提供)

　　客户空调系统运行、维修记录

　　季节性设备保养、调试记录

　　定期预警记录

　　专人负责及交接记录

　　5、供方将不定期进行季节性客户走访。

　　6、供方免费为需方培养两名空调操作人员。

　　7、开通24小时技术支持电话：139-40404619

　　八、需方责任：

　　1、提供合理的施工现场。

　　2、提供不小于10*米的库房。

　　3、提供专职现场协调人员。

　　4、保证施工现场的水、电的供应，费用由买方承担，并有独立的控制系统。

　　5、阶段验收合格后，相应设备及系统产品的.保护。

　　6、有义务组织、协调供方与施工现场相关施工单位的合作。

　　7、有义务对供方的工程价格进行保密。

　　九、供方责任：

　　1、由于本工程材料由需方提供，因此，供方在施工当中应尽量节省材料，对供方在工程中故意浪费材料现象，需方有权制止，情节严重者，将受到处罚。

　　2、供方有义务协助需方采购各种材料，并保证采购价格的合理性。

　　3、施工中应尽量保持需方最高吊顶高度。

　　4、保证风机盘管的噪音不影响室内正常营业要求，小于45分贝。

　　5、新风、排风系统的噪音已应满足室内营业要求，小于45分贝。

　　6、保证新风过滤系统符合中效过滤标准。

　　7、三层包房、卫生间、办公室应采用单独排风控制要求。

　　8、室外排风口位置，应注意冷凝水的排放。

　　9、空调、排风系统安装应全面考虑需方整体装修效果。

　　十、合同附件：

　　1、施工明细图。

　　2、现场施工规范。

　　3、现场施工安全制度。

　　十一、工程变更说明：

　　1、供方应严格按供需双方会签认可的施工图进行施工。

　　2、工程施工过程中，如有工程变更需求，无论何方均无权单独擅自改动，由此造成的工程质量等一切问题有变更方负责。

　　3、工程变更必须由供需双方会签的工程设计变更单。

　　4、本工程结束后，允许工程变更引起――增加或减少的人工安装费用不超过300元。超过部分应相互计算，计算标准按辽宁省工程材料定额标准。

　　十二、不可抗力：

　　1、供需双方因不可抗力的影响而不能履行合同责任时，履行合同的时间与不可抗力持续的时间相同。

　　2、合同的价格不因不可抗力而改变。

　　十三、仲裁：

　　1、因执行合同所发生的或者与本合同的相关的一切争执，原则上，由供需双方友好协商解决。

　　2、如双方不能解决时，将提交违约方的对方所在的人民法院或中国经济贸易委员会仲裁。

　　十四、合同生效：

　　本合同用中文书写，供需双方各持一份，自双方代表签字、盖章之日起生效。

　　需方：________供方：________

　　日期：________日期：________

　　设备安装工程合同 4

　　发包方（以下简称甲方）：_____________

　　承包方（以下简称乙方）：_____________

　　根据《中华人民共和国合同法》及有关法律法规，结合中标条件，经双方协商，现就舞钢市人民医院病房综合楼消防系统工程 特签订本合同，以资共同遵守：

　　一、工程名称：舞钢市人民医院病房综合楼消防系统工程

　　二、承包范围：

　　施工图纸中所包含的所有消防系统设备；

　　以上消防系统设备的安装、售后服务，整体消防系统（含消防水系统）的安装调试开通并经消防监督部门验收认可。本次招标包含所有消防系统成套装置，其产品品牌在提供时应经甲方考察认可。

　　三、承包方式：按中标价

　　四、质量等级：合格并配合主体争创优良工程。

　　五、工程工期：自甲方或监理出具的开工令之日起计到系统调试结束之日为该工程工期。总工期60个工作日。

　　六、合同价款：（人民币）_____________________

　　七、工程款支付：乙方接到甲方入场通知后三天内组织施工人员进场。

　　施工过程中按施工进度拨款，付至合同总价的80%；安装调试并经消防监督部门验收合格后付至总价的15%；剩余合同总价5%的工程款，质保期满后一个月内结清。

　　八、工程质量：

　　1．工程质量要求达到合格标准，并配合主体工程创优质工程。

　　2．乙方必须严格按照施工图纸、技术资料和消防系统工程施工规范进行施工并接受甲方、监理、总包单位的.监督。

　　3．乙方在施工过程中必须遵守下列规定：

　　（1） 由乙方提供的设备材料均应有合格证、消防准用证、产品质量性能检测证明，报甲方审批后方可用于工程；

　　（2） 隐蔽工程必须经甲方、监理认可后，方可进行下一道工序；

　　（3）工程竣工后，乙方按规定对工程实行保修，保修时间自通过竣工验收之日算起。

　　九、工程验收

　　（一）全部设备由乙方进行安装调试，并按有关规定程序报请有关部门验收合格后交付甲方使用，一切费用均由乙方承担。

　　（二）工程竣工后乙方应向消防监督部门及甲方提交如下技术资料：

　　1．设备合格证

　　2．系统工程竣工图

　　3．按舞钢市消防监督部门的规定提交全部资料

　　4．竣工报告及竣工通知书

　　（三）竣工验收资料由乙方编整后，转由总承包单位一并汇总备案。

　　十、质保期

　　质保期为一年（以投标文件承诺的为准），自验收合格签字之日起开始计算十二个月连续运转正常良好。（验收以当地消防监督部门验收为准）在此期间，凡因设备质量及安装质量问题，由乙方免费进行保修。如属乙方原因延迟验收，则质保期计算为验收后的十八个月。

　　十一、售后服务措施

　　（一）人员培训：乙方应免费对甲方操作使用人员进行培训；

　　（二）培训内容为：

　　1．报警和灭火的基本原理；

　　2．设备的操作使用和维护；

　　3．紧急情况的处理程序和补救措施。

　　（三）服务措施：

　　1．在保修期内，乙方每月应定时进行巡检，并查看值班人员记录，发现隐患及时消除。

　　2．乙方应实行24小时值班制度，当甲方值班人员发现问题通知乙方后，乙方人员应在2小时内赶到甲方进行处理，并做好处理记录。

　　十二、双方责任：

　　（一）乙方责任：

　　1．工程质量达不到合同规定的要求，应无条件返修并承担由此造成的一切费用。

　　2．工程不能按合同规定的工期交付使用的，乙方应赔偿甲方逾期违约金，每延期一天按总造价每日万分之三计算。

　　3．乙方应严格按照国家消防标准组织施工，确保工程质量合格、并配合主体争创优良工程。

　　4．乙方应做到安全文明施工，保证安全施工并接受监理人员的监督。因施工措施不当引起的各类安全事故的全部责任和费用由承包人承担。

　　5．施工期间乙方应遵守甲方所制定的有关规章制度，服从甲方监理人员的指挥。

　　6．工程完工后，乙方应及时组织整理施工图纸和消防验收资料，并按照有关规定程序报请有关部门验收合格后交付甲方使用。如不能顺利完成工程验收，乙方对工程质量负一切责任。

　　7．工程完工后，乙方能顺利完成工程验收，乙方对工程质量负一切责任。

　　（二）甲方责任：

　　1．未能按照合同的规定履行自己应负的责任，竣工工期相应顺延。

　　2．工程未经验收，甲方提前使用或擅自动用，由此而发生的质量或其他问题，甲方承担责任。

　　3．乙方竣工通知书送达十日内无正当理由不进行验收的，赔偿乙方逾期违约金，每延期一天按付款金额每日万分之三计算。

　　4．不按合同规定拨付工程款，每延期一天按付款金额每日万分之三偿付乙方赔偿金。

　　5．施工期间甲方应提供现场监理指导，并协助乙方及时解决和处理施工中遇到的问题。

　　6．甲方应向乙方提供施工所需的水、电、材料堆放场地，乙方施工所用的水、电费用由乙方负责支付。

　　十三、纠纷解决办法

　　执行本合同发生争议，由甲、乙双方协商解决。协商不成，由工程所在地仲裁委员会仲裁或向合同签订地人民法院起诉。

　　十四、合同解释顺序：

　　（一）本合同文件

　　（二）招标文件及其答疑补充文件

　　（三）投标文件及乙方在评标中的询标承诺

　　十五、其它条款：

　　1．未经甲方许可，乙方擅自将工程或工程的一部分转包给其他单位，因此造成的各类责任、损失和工期延误由乙方自负。

　　2．本合同双方签字后生效，并具有法律效力，任何一方违反本合同条款均按《合同法》和国家相关法律法规承担经济责任。

　　3．合同执行过程中，如一方需修改或终止本合同，必须征得对方同意，并酌情赔偿经济损失。合同执行过程中若发生纠纷，双方应友好协商解决，协商不成，可通过人民法院调解。

　　4．本工程若有设计变更，按设计单位出具的变更通知进行签证并调整合同价款。

　　5．本合同正本贰份，副本陆份，具有同等法律效力，由甲、乙双方分别保存。

　　合同签订时间：________ 签订地点：________

　　发包方（章）：________ 承包方（章）：____

　　代表签字：____________ 代表签字：________

　　电话：________________ 电话:_____________

　　地址：________________ 地址：____________

　　开户银行：____________ 开户银行：________

　　银行账号：____________ 银行账号：________

　　设备安装工程合同 5

　　发包方（甲方）：________

　　地址：________

　　承包方（乙方）：________

　　地址：________

　　以合同法为依据，甲乙双方就____________________项目的擦窗机成套设备采购安装工程进行磋商，双方协商一致，将该工程交乙方施工，为明确双方责任，特签订如下协议供双方遵照执行。

　　一、工程概况

　　1、合同范围：________

　　2、工程地点：________

　　3、承包方式：________

　　4、合同价款：________

　　二、合同工期

　　1、供货与安装期限本项目的供货期_______日历天，安装期_______日历天（日历日，含法定节假日和公休日）；

　　2、交货期是从接到买方供货指令时开始计算；

　　3、安装期是从买方对货物验收合格，发出安装指令时开始计算。

　　三、付款方式

　　1、合同签订时，甲方支付工程款的______%作为预付款。

　　2、乙方完成工程的一半时，甲方支付工程款的._______%。

　　3、乙方完成本工程时，甲方支付工程款的_______%，剩余5%作为质保金，在保修期满时无息支付。

　　四、甲方权利及义务

　　1、甲方有权监督乙方的维护服务，若乙方存在不符合约定的行为，甲方有权要求乙方进行更正；

　　2、协助乙方保护现场设备不被人为破坏；保证所有的使用者都必须具备相关资质，避免违章操作；

　　3、承担维护过程中所发生的水费及电费；

　　4、在收到乙方通知验收后，及时组织人员验收，甲方应及时按照合同约定付款。

　　五、乙方权利及义务

　　1、乙方承诺在合同有效期内，承担擦窗机使用过程中因设备维护原因发生的安全事故责任；

　　2、乙方须接受甲方的监督，对于甲方提出意见应予接受并改正；

　　3、乙方应保证安全文明施工，禁止酒后作业；

　　4、工程完工时，及时向甲方发出验收通知。

　　六、质量目标

　　本合同要求达到买方要求的合格标准及国家行业主管部门颁布的有关规定，包括但不限于《擦窗机》、《高处作业吊篮》等。

　　七、违约责任

　　双方应恪守本合同所有条款的规定，如有一方违反或不遵守本约定，责任方应向守约方承担本合同及法律规定的违约责任。

　　八、争议处理

　　由于履行本合同发生的任何争端、争议或要求，双方应通过友好协商解决。如协商不能解决，双方均可向工程所在地人民法院起诉。

　　九、附则

　　1、本合同自双方代表签字起生效。

　　2、本合同一式_______份，甲方_______份，乙方_______份，具有同等效力。

　　3、本合同未尽事宜，由双方协商解决。

　　甲方：________

　　地址：________

　　联系人：________

　　联系电话：____

　　工程所在地：________

　　签订时间：_______年_______月_______日

　　乙方：________

　　地址：________

　　联系人：________

　　联系电话：________

　　工程所在地：________

　　签订时间：_______年_______月_______日

　　设备安装工程合同 6

　　甲方：______________

　　乙方：______________

　　根据《中华人民共和国民法典》和《建筑安装工程承包合同条例》及有关规定，结合工程具体情况，双方达成如下协议共同遵守：

　　一、工程名称：__________________供热转换站更换配变

　　二、工程范围及内容：更换250KVA配变一台。

　　三、承包方式：乙方包工包料，按设计施工。

　　四、工期要求

　　__________年_________月_________开工，___________年_________月_________完工，工期_________天。

　　五、质量标准，已验收通过为标准。

　　六、合同价款：预算为______元，经双方协商定为______________元整（￥______元）。

　　七、工程款支付：

　　合同内容全部完工、验收合格后支付___________%合同价款。

　　八、违约责任：

　　1、因甲方原因和不可抗拒原因造成工期延误，工期顺延，费用不计。

　　2、因乙方原因，未按本合同规定工期按时竣工，每延误一天，乙方按___________元/天向甲方支付逾期违约金，并承担由此给甲方带来的损失。

　　九、其他：

　　1、在质保期内，由于本工程质量问题，造成第三者意外伤害，有乙方承担责任。

　　2、乙方在施工过程中发生的一切安全事故、质量事故由乙方自行负责并承担相应经济责任、法律责任。

　　3、乙方负责办理工程竣工验收及相关手续，甲方予以协助。

　　十、争议：

　　本合同履行过程中如发生争议，双方协商解决。

　　十一、本合同份数：本合同一式贰份，甲乙双方各执一份，具有同等的法律效力。

　　十二、合同生效：本合同自签字盖章之日起生效，合同履行完毕终止。

　　甲方：______________乙方：______________

　　日期：______________日期：______________

　　设备安装工程合同 7

　　甲方：______________

　　乙方：______________

　　一、 产品要求

　　供应产品为蓝莓酒发酵、存储设备；商标、型号、数量、金额及数量详见合同附件清单。

　　二、供方责任

　　（一）本合同中蓝莓酒发酵存储设备的供应及安装调试工作，从设备的生产制作、安装材料配备、设备运输、到安装调试等环节均由供方负责，供方确保在约定的完工期内，符合需方的生产运作要求。

　　（二）设备必须按照供需双方预先确定的设备图纸制作安装，供方负责本合同的设备安装调试，设备交货使用保修期为1年。若因供方设备质量问题而对需方造成经济、安全损失的，应由供方负责赔偿。

　　（三）供方负责配置设备使用说明书和部分随机工具，供方收到预付款35天内将设备运到需方现场，设备到场后，需方按合同清单点货验收。若供方不能在合同约定日期运输到场，每日需按总价款的5‰交付需方罚款。

　　（四）设备到场后，供方负责进行组装安装调试，需在自供方收到预付款起70天内完工，如遇停电或自然原因而延误施工，工期顺延。

　　三、需方责任

　　（一）需方若不按合同结算方式付款，认定为自行放弃，供方有权不退预付款。

　　（二）需方负责对供方到场设备、以及安装调试完成后的设备进行验收确认。

　　（三）需方为供方提供设备安置、安装调试所需场地，为供方工作提供便利条件。

　　四、价款金额、结算方式及结算期限

　　（一）产品总价金额为 _____万元。供方的制造安装工期为 天，以预付款汇出时间银行凭证为起始生效。

　　（二）运输方式及达到站、港的费用负担，供方负责。

　　（三）结算方式及期限：设备合同签订后5日内预付总金额20%的价款（带票），发货前再付总金额30%（带票），安装调试完毕（供方保证需方安全正常生产，且不在本合同约定金额外，另增加资金购置额外部件）。再付总金额40%（带票），余额10%（带票）为质保金，质保期满后无质量问题，再支付给供方。 （“带票”即：供方提供相应数额的增值税发票）

　　（四）供方人员到需方现场施工，需方负责其住宿问题。

　　五、违约责任

　　解决合同纠纷方式：双方友好协商解决，或按合同法，由需方当地法院裁决。

　　甲方：______________乙方：______________

　　日期：______________日期：______________

　　设备安装工程合同 8

　　甲方：______________

　　厂法定代表人：_________________

　　厂长乙方：_________________

　　甲方因业务需要，由乙方安装部分产品，双方经过协商，达成如下协议书：

　　一、安装的项目名称和地点：_________________

　　二、安装的产品名称、规格、型号、数量和安装报酬：

　　名称：_________________

　　规格：_________________

　　型号：_________________

　　数量：_________________

　　安装：_________________

　　合计：_________________

　　三、完成安装的期限：从_____年_____月_____日到_____年_____月_____日。

　　四、安装的质量要求：_________________

　　五、安装的安全责任：乙方确保规范、安全地完成上述安装内容，安装过程中如发生人身、财产的损害事故的，乙方自行承担全部责任或者损失，与甲方无关;

　　六、安装报酬的结算支付时间：_________________

　　七、违约责任：乙方每逾期一天，支付违约金________元;甲方逾期付款的，按照每日万分之二点一赔偿利息损失;

　　八、如因本协议书发生纠纷的，双方协商解决，不成时交由_______________县人民法院裁判。

　　九、本协议书经双方签章后生效，协议书一式二份，双方各一份。

　　甲方：______________

　　乙方：_________________

　　________年________月________日

　　设备安装工程合同 9

　　发包方 ： （简称甲方） 承包方

　　依照《中华人民共和国合同法》经双方友好协商一致，签订本合同并严肃履行。

　　1. 甲方将一套带钢轧机设备承包于乙方施工，安装范围：750Φ*轧、650Φ立轧机机组地脚螺栓的布置，机前机后辊道的地脚螺栓布置；750Φ*轧、650Φ立轧机组安装，机前机后的辊道安装；750Φ*轧、650Φ立轧电机等相关联冷却系统、润滑系统都属于承包范围内。以上工程甲方应付乙方承包安装费人民币壹拾捌万元整（包括甲方的差旅费等）

　　2. 甲方需提供所有设备施工图纸、设备材料及时到齐，以免造成工期延误。

　　3. 甲方需负责所有安装人员的食宿费，安装所需的工具及必要劳保用品。

　　4. 在乙方施工时甲方需提供4名员工配合施工。

　　5. 乙方负责所含项目的具体安装、操作，乙方按图纸施工要保证施工质量，乙方并服从设备生产厂家的指导。

　　6. 乙方安装完毕需确保设备安装无误和有设备生产厂家主持调试乙方应全程陪同，发现问题应及时解决直至设备正常运行。

　　7. 付款方式：在乙方工程技术人员进厂后，甲方需先付人民币壹万元整作为预付款，设备基础完工后再付人民币贰万元整，此后每

　　月按进度给予结算。等设备安装调试完毕甲方应在一周内结清余款。（注：设备基础工期为15天内完毕）

　　8. 本工程以安装质量检验评定标准为评定该工程质量依据，乙方必须严格按照施工图纸施工，必须符合安装技术规范、规定和标准进行施工，并接受甲方工程技术人员的监督。施工安全事故由乙方全权负责，甲方概不负责本工程上的任何安全事故责任。

　　9. 奖罚条例：在轧机基础施工过程中如超出工期，乙方需赔偿甲方损失每日1000元；如提前完工，甲方奖励乙方每日1000元。

　　10. 违约责任：如乙方因自身施工技术不足，不能胜任该安装工程，中途退场，乙方不得结算任何工程款，甲方有权索赔。

　　11. 本合同未尽事宜，经双方协商一致可订立补充条款，本合同甲乙双方各执一份，双方签字后生效。

　　甲方 ：

　　乙方：

　　二�xx年二月二十八日

　　设备安装工程合同 10

　　甲方：_________________

　　乙方：_________________

　　甲方__________与乙方__________原于______年______月______日签订的___________________建设合同，现经双方协商同意，合同于______年______月______日予以解除，乙方提前撤出施工现场，乙方提前撤出施工现场，本着坦诚真挚、相互理解、及时快速解决问题的原则，双方协商一致达成如下结算、撤场协议：_________________

　　一、经双方核实，截止目前乙方共完成工程总价款_____万元，详见附表1完成工程量清单。

　　二、经双方对上述费用进行核算统计，截止_____年_____月_____日甲方应付乙方款项共计______万元，该款项已充分考虑乙方因工程施工、生活建设、工程变更、误工损失、违约补偿等各种费用，对此乙方无任何异议，乙方不再提出其他费用要求。

　　三、项目施工过程中甲方已累计支付乙方各项款项计______万元(含代付工程料款万元)，详见附表2已支付费用清单。现甲方尚欠乙方款项计______万元。本协议签字之后甲方向乙方一次性付清欠款______万元，至此欠款全部付清，双方再无任何债权债务关系，甲方不承担一切与乙方及乙方所属人员的'纠纷。

　　四、合同解除后免除乙方对已施工部分的工程质量责任。

　　五、合同解除后，乙方应于3日内退出工程现场并移交甲方所提供的工具及生活用品等，不得以任何理由滞留，否则应承担拖延费__________元/日。

　　六、本协议由双方签字盖章后生效，协议协议一式二份，双方各执一份，具有同等法律效力。

　　甲方：_________________(盖章)乙方：_________________(盖章)

　　法人代表：_________________(盖章)法人代表：_________________(盖章)

　　_________年____月____日

设备安装工程合同实用十篇扩展阅读

设备安装工程合同实用十篇（扩展1）

——设备安装工程合同 (菁华6篇)

设备安装工程合同1

　　甲方：

　　乙方：

　　经甲乙双方共同协商，就×××电站机电设备安装工程达成如下协议，为了明确甲、乙双方各自的权利、责任义务，根据《中华人民共和国经济合同法》和《建设安装工程承包合同条例》及有关规定，经甲、乙双方协商，达成以下条款，以资共同遵守。

　　一、工程名称：

　　×××电站机电设备安装工程

　　二、工程地点：

　　三、工程内容：

　　详见工程量报价清单。

　　四、工程价款及工程结算：

　　乙方的报价是根据甲方提供的工程量清单和部分设计图纸进行的报价，合同总价为：。工程结算以施工图工程量为基础，根据最终完成的工程量及单价进行结算。

　　五、工程工期：

　　根据甲乙双方商定，乙方在×年×月份进场施工，×年×月×日前完成电站所有机电设备安装及调试工作。在乙方安装过程中，如遇不可抗拒自然因素，工期顺延。如非乙方原因造成工期延误，则相应责任方按照每月×××元人民币为标准赔偿乙方人员误工费。

　　六、付款方式：

　　（1）工程预付款：在本合同签订后7天内，甲方按合同总价的20%支付工程预付款，便于乙方组织生产、生活设施及人员进场。

　　（2）工程进度款：按月进度实际完成工程量（甲方派出现场人员验收合格）和合同单价支付工程款，并按照比例扣去工程预付款，留足5%的保修金后支付。保留金在工程竣工验收后满一年未发现质量事故甲方一次性结算付清给乙方。

　　七、双方责任：

　　甲方：

　　1、提供施工图纸、技术资料4套，并组织乙方和设计单位进行施工图会审及技术交底。

　　2、甲方提供乙方在施工现场的施工用电及生产、生活场地。

　　3、甲方协助乙方做好现场安全保卫工作，协调各施工单位之间的关系。

　　乙方：

　　1、严格按设计施工图纸、规程、规范及甲乙双方签订的技术协议进行施工，不得随意更改设计，若出现责任事故其责任及经济损失一切由乙方负责。

　　2、乙方进场后，在半个月内编制切实可行的施工组织设计，施工技术措施，质量保证措施和安全技术措施并上报甲方备案。

　　3、乙方在施工期间，做好安全生产、文明施工，尊重业主、设计、监理等单位驻派人员，并处理好与各施工单位的关系。

　　4、乙方不得将工程分包或转包给其他单位施工。

　　八、质量验收：

　　1、乙方在机电设备的安装过程中，严格按照设计图纸要求和有关规范、标准进行施工，确保工程质量达到设计图纸和标准要求，如未达到标准，甲方有权要求乙方返工，直至符合标准。

　　2、设备安装单元质量检查、验收的签证单，作为工程款结算支付的依据。

　　3、乙方在施工过程中，无条件服从监理工程师和业主的质量检查，凡具备覆盖条件的工序和部位均按质检规定，书面报请监理工程师和业主进行中间验收，监理工程师和业主在24小时内到现场进行验收，验收合格后，方可进行下一道工序施工。

　　4、由乙方自行采购的设备材料，必须提供材质合格证，坚决杜绝使用不合格的材料。

　　九、安全管理：

　　1、乙方必须认真贯彻国家的有关安全生产法规，牢固树立安全生产，责任重于泰山的高度责任感，建立完善的安全管理机构，严格执行安全技术操作规程，加强安全管理工作，强化安全技术措施的实施，并接受甲方和地方安检部门的监督和检查。

　　2、加强施工现场对特殊工种人员的安全管理工作，坚持持证上岗。

　　3、监理工程师和甲方在检查施工安全过程中，有权对不按操作规程施工的人和事发出《重大隐患通知书》、《整改指令》并限期和立即整改。如果乙方在接到通知的规定时间内，没有进行整改，监理工程师和甲方按安全法规的有关规定，进行罚款处理。以提高乙方及全体施工人员的安全意识，保证施工现场安全。

　　4、对于从事高空作业的施工人员，必须设置必要的安全设施和配备防护用品，对于危险地段，设置必要的警示标志、安全哨和防护设施。

　　5、乙方必须重视施工现场的文明生产和消防防火工作，杜绝发生安全责任事故。如果施工中发生因乙方原因的人员伤害、机械设备损坏及材料损失，所发生的一切费用由乙方自行负责，甲方不给予经济补偿。由于乙方的原因造成对第三者的伤害和其他损失，均由乙方负责赔偿，甲方不承担任何责任。

　　十、违约、仲裁：

　　1、甲、乙各方不得无正当理由（除不可抗拒因素外）拒不履行合同。如一方违约，对方有权按《经济合同法》和《建设安装工程承包合同条例》追究其经济责任，违约方必须赔偿对方经济损失。违约金按工程承包总价5%进行处罚。

　　2、甲、乙双方在执行合同过程中发生纠纷时，双方友好协商解决，当不能协商时，可在甲方当地，按法律有关程序执行，其发生的费用由违约方承担。

　　十一、其他：

　　1、下列文件均作为本合同的组成部分，具有同等的法律效力。

　　1）设计图纸及招投标文件的技术要求。

　　2）设备安装工程单元质量评定表、记录表。

　　3）设计变更通知等技术文件。

　　2、乙方必须对现场的施工人员进行人身保险，保险费由乙方自行承担。

　　3、乙方在施工期间应加强内部职工的教育和管理，整治好生活设施和周围的环境卫生，尊重当地的民风民俗。当发生矛盾时，通过组织协调，依靠当地*解决，防止事态扩大。

　　4、本合同未尽事宜，甲乙双方协商解决。

　　十二、合同份数：

　　本合同一式4份，甲、乙双方各持2份。

　　甲方：乙方：

　　法人代表（委托人）：法人代表（委托人）：

　　联系电话：联系电话：

　　开户银行：开户银行：

　　银行帐号：银行帐号：

　　__年__月__日

设备安装工程合同2

　　发包方：（以下简称甲方）

　　承包方：（以下简称乙方）

　　甲乙双方经友好协商，发包方同意将石英砂加工一线的电气安装任务委托给承包方施工。为明确双方责任，确保工程质量和进度，双方依据国家电力行业有关技术规范、规程组织施工，双方同意签订本合同，并共同遵守执行。

　　第一条工程概况

　　1.1工程名称：石英砂加工一线电气安装。

　　1.2工程地点：

　　1.3工程内容：详见合同附件。

　　1.4承包内容及方式：包安装、包验收及全部辅助材料。

　　1.5工程性质：设备材料的安装施工工程。

　　1.6安装工期：

　　.6.1安装工程开工日期：

　　1.6.2安装工程竣工日期：

　　第二条合同文件

　　施工图纸以及经双方授权工地代表签署的文字性资料为本合同的组成部分。

　　第三条标准和适用法律

　　3.1使用标准和规范：施工图中合同技术附件中所规定的技术要求及相关的国家行业规范与标准。

　　3.2适用法律法规：中华人民共和国有关法律和河源市东源县有关法规及规范性文件。

　　第四条图纸及技术资料

　　4.1图纸保密要求：发包方所提供的图纸资料为发包方享有的技术权益，承包方仅限于本项目施工，不得用于其它项目。承包方未经发包方认可，不得复印、转借以及以任何形式泄漏给非施工人员或第三方并保证工程完工后及时把全部技术图纸资料归还给发包方，否则，发包方有权要求承包方按合同总金额的10%承担违约责任。

　　4.2发包方提供资料：本施工工程所需发包方提供的相关资料和图纸，承包方可根据现场情况适当调整除发包方代表反对以外；其余均由承包方参照发包方技术附件的要求以及行业规范自行设计，经发包方书面同意后方可施工。

　　4.3承包方应在竣工之日起20天内或工程验收前提交2套完整的竣工图及施工过程中的原始记录、更改设计单、检验报告等有关竣工资料，竣工资料必须符合发包方档案统一规范，否则发包方有权拒绝结算。

　　第五条甲、乙双方授权工地代表

　　5.发包方授权工地代表：按照合同条款行使合同约定的权力，履行合同约定的职责，其合法性需发包方书面委任。

　　5.2承包方授权工地代表：按照合同条款行使合同约定的权力，履行合同约定的职责，其合法性需承包方书面委任。

　　5.3甲、乙双方每周定期召开工程协调例会，参加例会人员应包括双方项目经理、现场代表、监理工程师。例会上承包方应对上周工作进行总结，并提出下周计划。发包方、监理对质量、进度作出点评。

　　第六条双方责任：

　　发包方：1、负责工程线路线行协调工作。

　　2、负责本工程质量、施工安全、进度的检查监督工作，并协助承包方做好隐蔽工程的签证工作。

　　3、及时按承包方申请的验收时间进行工程验收。

　　4、负责开工前对承包方项目负责人的技术交底工作。

　　承包方：1、按①《国家城乡电网建设与改造工程管理规定》；②《电力建设工程施工技术管理导则》及国家电力行业有关技术规范、规程组织施工，确保工程质量达到国家或行业标准。

　　2、制订本工程施工组织设计、做好工程计划进度、工程各种施工记录。

　　3、承包方应严格执行*颁发的《建设工程安全生产管理条例》、《农村电网建设与改造工程施工现场安全措施管理办法》及有关安全规程、规定的要求，切实做好施工中的安全工作，加强施工中的安全防范措施。如承包方在施工中发生一切不安全的事故，应由承包方本身负责。

　　4、承包方应负责所有材料的保管工作，并有专人负责材料的进出仓记录，如承包方的原因造成材料的丢失或损坏，均由承包方负责。

　　5、负责提供所供设备材料的合格证明及相关文件资料。

　　6、负责工程验收不合格部分的一切返修费用。

　　7、承包方应积极配合发包方组织的施工质量及安全检查，对发包方提出的整改意见必须及时落实、整改。

　　8、及时提供上级统一规范的竣工资料（一式三份）给发包方。

　　9、承包方负责安装水、电表，并向发包方支付施工用的水、电费，价格按供水、供电公司的价格执行。

　　第七条暂停施工、中止施工或重新分包

　　7.1如果因承包方工程质量或工程进度不能满足发包方需求，发包方有权要求承包方暂停施工。承包方按要求暂停施工，并妥善保护已完工程，实施处理意见后提出复工要求，发包方批准后方可继续施工。发包方在收到承包方复工要求48小时内未予答复，承包方可自行恢复施工。

　　7.2终止施工或重新分包：如果因承包方工程质量或工程进度不能满足发包方需求，发包方有权要求承包方停止施工，承包方由于自身原因确定无法满足合同进度要求，发包方有权终止合同或者将一部分工程量分包给第三方。

　　第八条工期延误

　　若合同的任一方由于不可抗力的原因，即双方不能控制的事件发生，如战争、地震及其它的不可抗力等原因影响了工期，则合同延期执行，工程延期时间与事件的持续时间相等。

　　第九条工期提前

　　根据工程实际情况，如发包方提出要求将工期提前，承包方应尽力确保，并由双方协商后签订提前竣工协议。

　　第十条安装质量和质量检查

　　10.1工程质量

　　10.1.1承包方应对施工工程质量全面负责，施工必须严格按施工图所提要求和标准进行施工。

　　10.1.2发包方确定为不合格的工程，承包方必须返工重来，费用由承包方自行承担。如果因此引起工期延误，承包方应无条件赶工并完成计划。

　　10.2质量检查：发包方代表有权按设计要求和有关验收规范标准进行检查。承包方也应加强自检，并作好必要的检查记录和签证。

　　第十一条隐蔽工程和中间验收

　　工程具备覆盖、掩盖条件或达到合同条款的约定的中间验收部位，承包方自检合格后，在隐蔽和中间验收24小时前通知发包方代表参加，通知内容包括承包方自检记录、隐蔽和中间验收的内容、验收时间和地点。承包方准备验收记录，经验收合格，发包方代表在验收记录上签字后，方可进行覆盖和继续施工。验收不合格，承包方在限定时间内修改后重新验收。48小时内发包方代表不到场，承包方可自行隐蔽并视为发包方认可。

　　第十二条安装工程具备交接条件时，由承包方提前两天提出申请，发包方组织交接。

　　第十三条重新检验

　　发包方代表提出对隐蔽工程重新检验要求时，承包方应按要求进行重检，并在检验后重新验收或修复。检验合格，发包方承担重新检验的工程费用；检验不合格，承包方承担发生的费用并应立即无偿进行修复。

　　第十四条合同价款及调整

　　14.1本项目工程的合同总价为人民币贰佰捌拾万元整（￥480000.00）。

　　14.2当有以下情况之一时，可作价款调整。

　　14.2.1本合同规定之外的工程内容增减。

　　14.2.2本合同规定之内的工程量，如设计变更后单项工程上下变动在5%以内的合同总价不作调整，超过5%以上部分按实际结算。

　　14.2.3发包方代表确认的重大设计变更和工程洽商。

　　第十五条工程款支付及工程价格结算

　　15.1该工程完工，经发包方验收评定合格，在收到承包方开具的全额建安发票并办理完结算支付审批后10个工作日内付至实际结算总金额的90%；

　　15.2留结算总金额10％作为质保金，质保期自调试合格满一年后无发现质量问题到的，在15个工作日内将余款一次付清给承包方。

　　第十六条设计变更

　　16.1发包方或设备供应商提供的设计变更，必须经发包方人员签字方能有效，并要求在施工前通知承包方。

　　16.2承包方原则上应严格按图施工，不得随意更改设计，但确因需要应由承包方提出具体书面变更资料，经发包方代表同意并签证后，才能做出相应的设计变更。

　　第十七条竣工验收及工程保修

　　17.1本工程完工后，承包方严格执行发包方的验收标准和考核制度，包括中间验收、竣工验收，所有验收报告均应由承包方提供检测数据，并由发包方进行复检验收。

　　17.2承包方根据发包方要求，按国家及行业工程竣工有关规定向发包方提供完整竣工资料和竣工验收报告。

　　17.3发包方代表收到竣工验收报告后，应在10日内组织有关部门验收。

　　17.4.工程交工验收后，工程（包括设备）质保期为１年，自该生产线正常投产之日起计算满一年。质量保修证书在交工验收后由承包方填写交给发包方。

　　由施工造成的工程质量问题，发包方应书面通知承包方并约定时间进行修理。在质保期内承包方拒不修理时，发包方可动用质保金请人修理，超支部分应由承包方负担。

　　第十八条解决争议的办法

　　18.1甲、乙双方如在合同履行过程中发生争议时，双方先通过友好协商解决，如协商不成时，任何一方可向合同签订地人民法院提起诉讼。

　　18.2发生争议后，除出现下列情况外，双方都应继续履行合同，保持施工连续，保护好己完工程：

　　18.2.1合同确己无法履行。

　　18.2.2双方协议停止施工。

　　18.2.3调解要求停止施工，且为双方接受。

　　18.2.4法院要求停止施工。

　　第十九条违约

　　19.1甲、乙双方约定，违约应承担以下经济责任：

　　19.1.1发包方代表不能及时给出指令、确认、批准、不按合同约定履行自己的各项义务，使合同无法履行的，应承担违约的责任，违约金按实际损失向承包方支付。

　　19.1.2承包方不能按合同工期竣工、施工质量达不到设计和规范的要求及本合同附件要求，或发生其它使合同无法履行的行为，承包方应承担违约责任，违约金按实际损失金额向发包方支付，且发包方有权单方解除合同因。除非发包方单方解除合同，承包方承担上述违约责任后，仍应继续履行合同。

　　19.2在履行合同过程中，非法定事由或约定事由出现，一方擅自中途停止合同执行或中途终止合同，视为违约，违约方应承担违约责任，并支付合同总金额的15%违约金给守约方。

　　19.3承包方不得将其承包的全部工程转包给他人或者肢解以后以分包的名义分别转包给他人；否则，发包方有权单方解除合同并按合同总金额的15%追究承包方的违约责任。

　　第二十条索赔

　　当发生索赔时，可按以下规定向责任方索赔：

　　20.1有正当索赔理由，具有索赔事件发生时的有关证据。

　　20.2索赔事件发生后20个工作日内，索赔方向责任方发出要求索赔的通知。

　　20.3责任方在接到索赔通知后20个工作日内给予确认，或要求提供进一步补充索赔理由和证据，责任方在20个工作日内未给予答复，应视为该项索赔已经确认。

　　第二十一条安全施工

　　21.1承包方按有关规定，采取严格的安全措施，施工人员必须带好安全劳保用品后方可上岗。发包方责任造成的安全事故由发包方负责，承包方责任造成的安全事故由承包方负责并承担因此发生的一切费用，第三方责任造成的安全事故由发包方协调或由仲裁机构仲裁。

　　21.2发生重大伤亡事故，承包方应按有关规定立即上报有关部门并通知发包方代表，同时按*有关部门要求处理。

　　21.3承包方在施工过程中必须接受发包方现场安全调度的协调、管理，并配合相关施工单位积极完成施工任务，否则发包方有权按500-1000元/次的罚款在工程款中扣除。

　　第二十二条保险

　　22.1发包方负责施工现场发包方提供的设备和材料及发包方人员的生命财产保险及其有关费用。

　　22.2承包方负责自己在施工现场的人员生命财产和机械设备的保险及其有关费用。

　　第二十三条合同的生效及终止

　　23.1本合同自双方代表签字并加盖合同章之日起生效。

　　23.2本合同在双方完成相互约定的内容后即告终止。

　　第二十四条合同份数

　　本合同正本一式陆份，发包方执肆份，承包方执贰份，具有同等效力。

　　第二十五条其它

　　25.1本合同未尽事宜，另行协商解决。

　　25.2合同附件一为本合同的组成部分。

　　发包方：承包方：

　　法定代表人：法定代表人：

　　委托代理人：委托代理人：

　　签约日期：__年__月__日日期：__年__月__日

设备安装工程合同3

　　合同编号：

　　签约地点：

　　需方：

　　地址：

　　电话：

　　传真：

　　法定代表人：

　　签约代表：

　　供方：

　　地址：

　　电话：

　　传真：

　　法定代表人：

　　签约代表：

　　本合同是由供需双方共同制定，双方同意按如下条款进行操作：

　　一、产品名称：

　　该工程室内机采用南京天加风机盘管，室外机暂定南京天加机组。

　　新、排风机采用应达风机。

　　付款方式：

　　1、合同双方签字盖章后二日内，需方支付部分工程款元,供方组织设备、调试的准备。

　　2、需方指定日期__年__月__日施工，供方按需方日期要求进入施工现场后，按双方认可的施工图进行施工。

　　3、工程进展时,需方再向供方提供工程安装费元。

　　4、工程结束(供需双方共同验收合格)。需方再向供方支付元,以及部分加工设备(咬口机、台钻、无齿锯等)。

　　5、__年__月__日前主要设备(空调主机)进入需方施工现场时，供需双方共同开箱验货，符合合同要求后，需方须向供方再支付3,000元，供方组织设备的安装、调试。

　　6、工程验收说明：供方在自检合格的前提下，向需方提出书面申请验收单，供需双方共同组织不少于5人进行空调工程验收。如需方在接到供方书面申请三个工作日内，不参加验收，则供方有权自行验收，工程视为合格。

　　7、人工安装费税金由需方代缴，并以现金方式支付。

　　二、技术说明：

　　1、中央空调工程方案设计说明及依据(见附表)

　　2、系统说明(见附表)

　　3、主要设备技术参数(见附表)

　　4、运行费用分析(见附表)

　　三、工程内容：

　　说明：本工程为后续接手工程。

　　1、空调主机、风机盘管系统的安装调试。

　　2、空调制冷、热水系统的安装调试。

　　3、空调控制系统的安装调试。

　　4、空调水泵系统的安装调试。

　　5、空调供暖系统(板式换热器)的安装调试。

　　6、排风、新风管道系统的安装调试。

　　7、风机减振、消音系统的安装调试。

　　8、新风机组的制作、安装、调试。

　　四、设备运输及安全：

　　1、需方责任

　　需方负责空调系统阶段验收合格后相关部分的安全。

　　2、供方责任

　　供方负责供方所提供设备的运输及设备在运输和安装过程中的安全。

　　五、质保期：

　　1、空调系统整体部分：

　　设备调试结束，工程验收合格之日起12个月或设备到货之日起18个月，以先到期者为准。

　　2、空调系统风机盘管部分：

　　设备调试结束，工程验收合格之日起36个月或设备到货之日起45个月，以先到期者为准。

　　六、安装：

　　1、严格按<工程施工规范>进行施工。

　　2、供方按图施工，如有变更，必须有经供需方申请，设计部、工程部、公司负责人签字的设计变更单。

　　3、严格实行<施工现场设备、人员、环境安全制度>。

　　4、遵守需方施工现场代表人员的指挥。

　　5、施工工期：

　　空调系统主体部分10天。排风系统5天。

　　其余需与装修配合的部分，如风口部分要与装修同步进行。

　　七、售后服务：

　　1、在保质期内，若因供方产品自身质量出现问题，供方保证在4个小时内赶到用户现场进行处理，并免费进行零部件更换及维修;若因需方提*品质量出现问题，供方保证在4小时内赶到用户现场进行处理，免费进行维修，收取相应材料成本费。

　　2、在保质期内，若空调系统因需方违规操作出现问题，供方保证在4个小时内赶到用户现场进行处理，并免费进行维修，收取相应材料成本费。

　　3、在保修期外，如供方产品出现问题，供方保证在4小时内赶到用户现场进行处理，免费维修，优惠提供零部件进行更换。

　　4、供方将需方相关资料纳入公司统一售后服务管理系统中，为b级监控对象。

　　b级监控单位工作内容：

　　详细的客户档案(需供方配合提供)

　　客户空调系统运行、维修记录

　　季节性设备保养、调试记录

　　定期预警记录

　　专人负责及交接记录

　　5、供方将不定期进行季节性客户走访。

　　6、供方免费为需方培养两名空调操作人员。

　　7、开通24小时技术支持电话：139-40404619

　　八、需方责任：

　　1、提供合理的施工现场。

　　2、提供不小于10*米的库房。

　　3、提供专职现场协调人员。

　　4、保证施工现场的水、电的供应，费用由买方承担，并有独立的控制系统。

　　5、阶段验收合格后，相应设备及系统产品的保护。

　　6、有义务组织、协调供方与施工现场相关施工单位的合作。

　　7、有义务对供方的工程价格进行保密。

　　九、供方责任：

　　1、由于本工程材料由需方提供，因此，供方在施工当中应尽量节省材料，对供方在工程中故意浪费材料现象，需方有权制止，情节严重者，将受到处罚。

　　2、供方有义务协助需方采购各种材料，并保证采购价格的合理性。

　　3、施工中应尽量保持需方最高吊顶高度。

　　4、保证风机盘管的噪音不影响室内正常营业要求，小于45分贝。

　　5、新风、排风系统的噪音已应满足室内营业要求，小于45分贝。

　　6、保证新风过滤系统符合中效过滤标准。

　　7、三层包房、卫生间、办公室应采用单独排风控制要求。

　　8、室外排风口位置，应注意冷凝水的排放。

　　9、空调、排风系统安装应全面考虑需方整体装修效果。

　　十、合同附件：

　　1、施工明细图。

　　2、现场施工规范。

　　3、现场施工安全制度。

　　十一、工程变更说明：

　　1、供方应严格按供需双方会签认可的施工图进行施工。

　　2、工程施工过程中，如有工程变更需求，无论何方均无权单独擅自改动，由此造成的工程质量等一切问题有变更方负责。

　　3、工程变更必须由供需双方会签的工程设计变更单。

　　4、本工程结束后，允许工程变更引起――增加或减少的人工安装费用不超过300元。超过部分应相互计算，计算标准按辽宁省工程材料定额标准。

　　十二、不可抗力：

　　1、供需双方因不可抗力的影响而不能履行合同责任时，履行合同的时间与不可抗力持续的时间相同。

　　2、合同的价格不因不可抗力而改变。

　　十三、仲裁：

　　1、因执行合同所发生的或者与本合同的相关的一切争执，原则上，由供需双方友好协商解决。

　　2、如双方不能解决时，将提交违约方的对方所在的人民法院或*经济贸易委员会仲裁。

　　十四、合同生效：

　　本合同用中文书写，供需双方各持一份，自双方代表签字、盖章之日起生效。

　　需方：供方：

　　日期：日期：

设备安装工程合同4

　　甲方：（以下简称甲方）乙方：（以下简称乙方）

　　甲、乙双方本着*等互利、共同合作的原则，就甲方委托乙方承接厨房设备制作安装工程，并经双方友好协商达成如下合同：

　　一、工程名称：

　　二、工程地址：

　　三、工程内容：设备制作、安装、调试，具体内容详见合同附件（即设备清单共页和图纸共页）。

　　四、工程总造价：

　　计人民币大写为：

　　五、工程期限：

　　（1）即从签订合同并收到第一批预付款之日起共计x日内完工。（如有特殊情况另行协商）

　　（2）自签订合同之日起x日内，甲方必须完全交出厨房场地给乙方进场安装使用。

　　（3）施工中有以下情况之一，乙方工期则应该顺延：

　　A、因自然灾害或人力不能抗拒的原因而被*停工。

　　B、甲方提出变更计划或者变更设计方案而不能继续施工。

　　C、甲方未能按合同规定期限内交出厨房场地给乙方进场安装而影响乙方进场施工。

　　D、施工用电连续中断4小时以上，而影响正常作业。

　　E、甲方未按本合同的付款时间或付款进度支付款项，而影响到乙方的施工进度，则乙方工期相应顺延。

　　六、付款方式：

　　1、工程合同签订即付工程总额的50%即款；

　　2、货到场地不卸货付工程总额的40%即元；

　　3、工程安装完毕，验收合格后，付工程总额的10%即x元。

　　七、施工设备以及其它条件：

　　1、在乙方施工前，甲方应在厨房内提供施工用电和用水各一处，供乙方安装使用，费用由甲方负责。

　　2、供本工程设备所使用的水源和电源，由甲方安装到厨房各设备使用位置，由乙方提供抽风管道设计布置图，穿墙孔由乙方负责，甲方负责协调。

　　3、甲方按工程图纸施工要求完成土建、供排水、电路设施。

　　4、厨房场地完工后，甲方应以书面形式通知乙方进场。

　　5、乙方进场施工前，必须提供技术人员及施工主管人员名单给甲方。

　　6、乙方厨具设备进场后，由乙方自己负责好现场厨具设备的保管和产品的完整，甲方人员须撤离厨房工地。

　　7、乙方烟管施工时，甲方必须确保墙壁开孔，并负责后期回填和加固，烟管安装部分由乙方自行施工。

　　八、工程质量：

　　1、乙方必须按合同附件（即设备清单）上的设备进行生产、制作、安装以及采购。

　　2、乙方必须严格按照设计图纸、产品结构指标和有关技术要求进行安装施工。

　　3、未经甲、乙双方同意不得随意修改图纸和方案。

　　九、标准和质量异议期限：

　　工程安装调试完毕后三天内，甲、乙双方必须组织人员进行验收，并签署验收单。按本合同设备清单内容的要求验收。有国家标准的，按国家和工程设计要求验收。甲方验收后质量异议期限为七天，超出期限一概视为产品合格。未经验收而甲方擅自使用，则视为甲方对乙方设备验收合格并且造**为后果，自行负责。按国家验收标准，定购产品的规格和产品相关资料数据允许8-10%偏差，甲方确认验收。

　　十、保修期限及售后服务：

　　1、保修期按产品要求进行保修；

　　2、保修期内，人员操作不当造成设备损坏，不在保修范围，因此产生的费用，由甲方承担；

　　3、保修期内，由乙方设备质量原因造成的损坏，所产生的费用由乙方承担，但产生的路费费用不在承担范围，但乙方需接到电话后，积极协调处理，尽快按甲方要求处理售后问题。

　　十一、违约责任：

　　1、甲方未付清乙方货款之前，乙方所提供的设备所有权归属乙方。

　　2、交货及付款超期，违约方应按合同总款的千分之三（每天）计息支付给乙方。

　　3、甲、乙双方中的一方单方面毁约终止合同，毁约方应赔偿另一方一切的经济损失。

　　4、按国家合同法和合同条例（因履行本合同发生的和与本合同有关的一切争议，将由甲、乙双方当事人，通过友好协商解决，如果不能协商一致，应将争议提交人民法院审理解决）。

　　十二、互相互约：

　　1、货到甲方所在地时，甲方提供乙方所属设备堆放地和乙方在安装调试过程中所需的水和电。

　　2、乙方负责完成安装调试，直至验收合格正常运行。乙方提供的设备验收不合格的乙方应免费维修或更换，直至验收合格。

　　3、乙方必须遵守甲方有关工地管理规定。

　　4、乙方必须向甲方提供水、电、土建、燃气等厨房工程配套的所有图纸及相关说明。

　　5、遇定制产品及定购设备，确认恕不退换。

　　十三、附则：

　　1、本合同为一式贰份，甲、乙双方各执壹份，自双方盖章签字之日起生效。

　　2、备注：所有设备型号必须按合同报价的品牌和型号提供。

　　甲方：乙方：

　　法人代表（或委托代表）：法人代表（或委托代表）：

　　地址：地址：

　　联系电话：联系电话：

　　签订日期：__年__月__日

设备安装工程合同5

　　甲方：

　　乙方：

　　按照《中华人民共和国合同法》、《建筑法》、《建筑安装工程承包合同条例》和国家工商行政管理局、*颁发《建设工程施工合同》，并结合本工程具体情况，经甲、乙双方共同协商就乙方承包甲方首都国际机场口岸信息楼工程电气工程施工一事达成本协议：

　　第一条：工程承包范围

　　1.1工程地点：北京市顺义区南法信镇。

　　1.2承包范围：北京首都机场口岸行政信息楼电气设备安装施工。

　　第二条：工程承包方式及合同单价

　　2.1工程承包方式：本工程采用综合单价的承包方式。如果实施中乙方的施工质量、安全、进度等不能令甲方满意，甲方有权单方终止合同（甲方不负违约责任）。

　　2.2合同单价：见后附《工程量清单单价》，如果甲方发现乙方在《工程量清单单价》的报价中存在不合理单价，甲方有权将不合理单价进行整。

　　2.3本合同在任何条件下不会影响本合同标明的单价。本合同单价在任何情况下不予上调。此项目单价包含了乙方完成该项目从机具设备调遣、人员调遣、生活设施、电气设备安拆，工程修建、中小型机具使用费、生产工具使用费、甲供材料的卸车费、甲供材料的管理费、劳动保护费、生活水电费、安全文明施工、场地清理、缺陷修复、现场管理、工程赶工的各种措施费、利润、税金、国家和地方法律、法规、条例规定的及合同和施工中明示或暗示发生的所有费用。是乙方完成本工程合格项目的全部支付。

　　对于因征地拆迁、管线改移、砍伐树木、设计变更等各种因素导致乙方窝工、误工、停工等现象，乙方不得以任何理由向甲方索取任何费用。

　　第三条：工程承包内容

　　乙方工作内容包括但不限于以下施工工序：

　　母线、控制设备及低压电器安装、电机检查接线及调试、电缆(线)防雷及接地装置、配管配线、照明器具安装、电气调整试验、建筑与建筑综合布线、自动化控制仪表等工程施工。

　　第四条：工期和工程进度

　　4．1工程进度与工期和土建工程进度相适应，且不得影响其他专业的施工。阶段工期为：20xx年2月18日前地下结构完成，达到±0.000板全部封顶。20xx年5月30日前整体结构封顶完成，20xx年7月20日结构验交，转入装修阶段，20xx年12月20日竣工。

　　第五条：项目经理与技术负责人

　　5．1乙方委派的担任驻工地履行本合同的施工队长（法人代理人）是：李发友，技术负责人：熊宗旭x。

　　5．2乙方施工队长及技术负责人在本工程未结束前不得更换，如有特殊情况，必须更换时，应取得甲方的同意，并办理相关的委托变更手续。

　　5．3施工中双方往来的信件，签署的有关法律意义的文书，包括变更设计的签认单，工程计价（结算）书，现场质量及数量签认单，除盖有单位的公章并有项目经理及总工程师的签名，否则，不具有法律效力。

　　第六条：工程质量

　　6．1乙方必须按设计文件，现行国家的技术规范及业主和甲方的质量要求进行施工，并受甲方管理人员的监督、管理，精心施工，工程质量必须达到优良标准，否则，甲方有权处以结算总价1～2%的经济处罚。

　　6．2乙方协助甲方做好本合同的施工测量和试验工作，竣工交付及文件编制由甲方负责，乙方配合。

　　6．3乙方应配合甲方做好贯标工作。应按照甲方贯彻ISO9001：20xx质量管理体系标准、ISO14001：1996环境管理体系标准和GB/T28001：20xx职业健康安全管理体系标准的工作要求，及时准确地报送有关资料，完成与此有关的各项工作。

　　第七条：协作与配合

　　7．1在协议实施过程中，临时便道由甲方负责，施工与生活用水由甲方给乙方指定水源，乙方负责用水设施；施工用电甲方负责二级配电箱以内的设施，二级配电箱以下的电线电缆及用电设施由乙方负责（每个楼层设一个二级配电箱）。当甲方安排其他施工队伍使用便道、水源及搭接电力线路时，乙方应无条件服从，并为其他施工队伍提供方便，积极做好配合工作。

　　7．2为保证工程按计划顺利进行，乙方应主动或在甲方的协调下做好与甲方作业队、各配合施工队之间的联系和配合。乙方应无条件服从并不向甲方索取任何费用。

　　7．3若本工程施工对已完工程造成破坏，由乙方负责无偿修复并达到质量验收标准。

　　7．4用电设施、电气管道的预埋件由乙方自行负责制安。

　　7．5为规范管理，乙方进场后必须把所有进驻现场的所属人员造表后抄送甲方，甲方对进驻现场的所有人员都视为甲方的施工人员，甲方有权对所有人员进行监管和实施奖罚。为确保上述人员的工资和农民工的合法权益，对乙方进驻现场人员的工资，由乙方造表甲方审定后监督发放。甲方认为有必要时可从乙方的工程款中预留出专款用于支付上述人员工资，也可为上述人员直接代发工资。尽管甲方对上述人员进行监管或工资的审定或代发工资等的管理工作，都不能免除或减轻按本协议乙方应该承担的一切责任和费用。

　　第八条：月计价（结算）及拨款

　　8．1本合同工程每月20～30日期间进行计价（结算）。计价（结算）时甲方预扣计价（结算）款的10％作为质量保证金，工程竣工后返还5%，缺陷责任期满后返还剩余部分(质量保证金的返还均不计利息)。

　　计价（结算）工程数量由甲方项目经理部根据当月现场实际完成合格工程量，确定当月应计价数量。计价数量在业主设计图纸和变更数量控制下，并最终以现场实际测量完成的数量经项目经理、总工程师、专业工程师联合审定后为计价数量。工程中所发生的一切内容或工序及超出业主、设计图纸和变更的`数量的部分如不符合《建设工程工程量清单计价规范》（GB50500-20xx）且未得到业主支付，则所发生的所有费用都视为已包括在包干单价中，甲方不再另行支付。

　　8．2乙方在进行当月计价结算前，必须先办理当月材料领用、机具租赁结算手续，办理甲方现场签认手续并申请办理当月计价结算。计价结算报表由甲方项目经理、总工程师、专业工程师依据现场实测的工程量进行编制，并复印若干份送财务、计划及乙方各一份，审核后按本协议的有关约定方可付款。

　　8．3本工程实行工序单价包干，数量当月认定，当月计价（结算）的方式。

　　8．4为了保护民工的权益，乙方为本项目所雇的民工和其他人员的工资由甲方监督发放，乙方应把民工或其他人员的工资表送甲方项目经理部审核后由乙方发放，当甲方认为有必要时也可以直接代发；但由于各种原因，当乙方所计工程款不足以支付乙方人员工资时，乙方将承担责任并补齐其差额部分。

　　8．5根据当月实际完成的项目工序数量计量后，扣除材料款、工具款、机械租赁费、生活水电费用、民工工资、税金、借支及其他扣款等费用后为计价（结算）后的拨款数，与此同时，甲方视整个项目业主资金情况安排资金拨付。由于业主资金不到位或工程竣工结算后业主资金不能到位，甲方不承担任何责任。对此，乙方不得以任何理由提出仲裁或诉讼。

　　8．6所有工序完工后乙方凭最后一次结算支付报表及结算签认单和协议书进行最终债务清算，办理退场手续。在业主对该工程建设资金拨付到位的前提下，甲方应及时办理结算手续，资金将根据现场的实际情况由甲方决定一次或分期支付，不计利息。

　　8．7根据国家的税务政策，对乙方计价款扣除民工工资及税费、规费等费用后的余款，乙方应出具税务发票给甲方财务列入成本。

　　8．8本工程合同内项目不发生零散用工，如发生合同内容以外的零工，劳力工按40元/天计，技工按45元/天计。

　　第九条：材料供应

　　9．1为保证工程质量和进度，工程所用的小型机具设备由乙方自备，当乙方部分设备不能满足施工要求时，甲方有权代购代买后转入乙方使用，其购买及运输过程中发生的费用均由乙方无条件承担。

　　9．2用于本合同的主要材料（见附录《安装工程主要材料目录》）由甲方供应，卸车由乙方负责，卸车费用已包含在相应的工序单价中。其他零星材料由乙方自行采购且质量必须满足规范要求。

　　9．3主要材料进入现场后属甲方所有，任何单位和个人未经允许无权调出施工现场，如发现上述情况将实施重罚，其处罚金额为10000～50000元并追究责任。

　　9．4乙方须严格控制主要材料的用量，杜绝浪费。材料用量必须控制在设计量内。超过设计用量的材料费用由乙方按市场价的1.3倍承担。

　　9．5乙方必须24小时轮班作业并负责看管工地所有材料与设备（含甲方材料与设备），此类费用已含在乙方单价内，乙方不得因此向甲方索取任何费用。

　　9．6因工程需要需采购材料时，先由乙方根据工程进度情况提供材料采购计划交技术部审核，再交物资部根据工地存料情况进一步核实，然后交项目技术负责人审核，最后交项目经理审批后方给予购买。

　　第十条：甲方责任

　　10．1组建与工程相适应的项目管理班子，全面履行总包合同，组织实施施工管理的各项工作，对工程总工期和质量向发包人负责。

　　10．2负责办理征地拆迁工作，并按业主的规定承担费用。

　　10．3指导工程的施工，对进度、质量、安全实施全方位监督和控制，保证工程的圆满完成。

　　10．4负责工程质量监督、检查、评定，定期对其工程质量进行验收评定（由甲乙双方负责人及质量负责人会同相关部门共同评定）。

　　10．5提供主要工程材料及大型机械设备（塔吊、外用电梯、汽车起重机、卷扬机）。保证物资的供应。

　　10．6负责项目的技术指导及管理工作，包括实施性的施工组织设计的编制，重大施工方案的制订，控制测量等。

　　10．7负责现场对内对外的协调和现场的综合治理工作。

　　第十一条：乙方责任

　　11．1保证向甲方提供有关证件与批文的合法、真实和有效。

　　11．2乙方进场施工的劳务人员，乙方必须与之签订劳动合同，建立起劳动合同关系，否则不得进入工地从事施工。

　　11．3根据本工程工期、所有工序工作量及各项协议条款，在协议签订后，按甲方通知要求五日内组织足够的劳务人员和机具设备进场，保证开工后立即形成均衡生产能力。

　　11．4严格按设计文件、计划要求组织施工，服从甲方监督、检查、指导，确保工程质量，不合格项目必须返工，直至达到优良后才予以计价（结算），返工费用乙方自行承担。

　　11．5乙方应精心组织、合理安排，根据施工现场具体情况制定切实可行的措施。对因乙方施工给当地居民造成了损害，乙方应承担其产生的一切损失和费用。

　　11．6乙方应组织管理好施工队伍，服从甲方现场管理，遵守甲方各项规章制度

　　11．7为完成本工程所布设的临时住房、便道、给排水管道、电力线路等由甲方投入的一切设施乙方应进行维修养护，未经甲方同意不得拆除。

　　11．8按国家的规定，除营业税及附加由甲方交纳外，其它税费、地方或国家的规定费用由乙方自行缴纳，相应的费用已包含在工序单价中。

　　11．9负责甲供材料的卸车，费用已含在相应的单价中。

　　11．10无论什么原因乙方不得向甲方提出任何索赔追加费用要求。

　　11．11不论什么原因乙方不得擅自停工，否则给予10万元一次的罚款。

　　11．12因各种原因，乙方需在结构上开洞、开槽等，其开洞（槽）及修补工作和相应费用由乙方负责。

　　第十二条：安全及文明施工

　　12．1乙方在施工中要认真执行“安全第一、预防为主”的方针，经常对所属人员进行安全交底，安全教育和宣传，并按本协议及有关建筑施工安全的各项规章制度及本工程特点，制定并采取必要的安全防护措施，遵守安全规程，杜绝违章作业，确保安全生产，避免伤亡事故。

　　12．2乙方必须为参加本工程项目施工的所有人员办理保险业务，也可由甲方代办，费用转乙方承担。如果乙方在工序施工期间造成的一切事故包括人员伤亡均由乙方自行处理并承担责任和由此而产生的费用，同时接受地方*、业主及甲方对乙方进行的安全处罚。

　　12．3甲方将在乙方前三期的工程计价中每期扣除1万元作为安全生产保证金。凡因乙方责任导致发生人身伤亡事故的，重伤一人给予乙方10000元处罚，每亡一人给予乙方30000元处罚，同时其责任事故均由乙方承担，虽然甲方给予了安全生产处罚，但并未能免除或减轻乙方应负的其他行政处罚与法律责任。施工中如果未发生安全事故，工程完工后退还安全保证金。

　　12．4为了保障进入现场人员的安全，乙方应在安全有隐患的部位采取必要的防护措施，设置照明、警告标识、信号和安排专职安全防护员现场指挥，其费用已包括在乙方包干单价中。

　　12．5乙方不按业主监理工程师和甲方的要求进行安全施工的，甲方将不予计量。

　　12．6施工期间，施工现场必须做到整洁、整齐，进出施工现场的道路要做到*整干净无积水，水沟要保证畅通。由于乙方没有按上述要求做好施工现场的文明施工，甲方将对乙方处以3000～8000元的罚款。

　　12．7乙方应对所属人员进行文明施工教育，所有现场施工人员必须自觉遵守甲方各项现场管理规定，维护甲方良好的社会信誉，施工过程中必须佩带上岗证牌，头戴安全帽，禁止穿拖鞋上班，杜绝一切不文明现象发生。如发现违章者，甲方将给予违章者500～1000元/次的罚款。

　　第十三条：违约责任

　　13．1乙方有下列情况之一者，甲方有权终止协议，收回所有单项工序并追究乙方违约责任，同时将乙方清退出场，乙方必须在收到甲方退场通知之日起十日内无条件退场，否则甲方有权请求有关部门强制执行，由此造成的一切损失及后果概由乙方自行承担：

　　（1）、经甲方组织检查，乙方在施工进度或质量方面存在严重问题时，甲方发出通知书警告限期整改，若乙方仍组织不力，改善不大，甲方将向乙方发出第二次通知书警告，同时，给予乙方七日观察期，情况未见改观或整改不理想时；

　　（2）、乙方施工质量达不到要求，甲方有权要求乙方无偿返工或修复，返工、返修后达不到规定质量要求时；

　　（3）、乙方施工进度达不到要求，严重影响整个合同段工程进度，经督促、警告仍无力满足要求时（赔偿由此给甲方造成的赶工增加费损失）；

　　（4）、安全管理体系不健全，造成等级以上安全事故的；

　　（5）、乙方严重违约使协议不能继续履行的。

　　13．2乙方不得以任何形式将本劳务转包、分包。否则甲方一经查实，甲方将收回所有单项工序，勒令退场，没收履约金和信誉金，并由乙方自行承担退场引起的相关损失。

　　第十四条：履约保证

　　14．1根据本工程的特殊情况及单项工序的特点，甲方不向乙方支付任何预付款，但乙方在签订本协议之前应向甲方缴纳履约保证x x x x x金壹拾万元，工程竣工后无违约情况给予退还。

　　第十五条：质量保证金条款

　　15．1为确保工程施工质量，本合同采用质量保证金制度。甲方扣留乙方当月验工计价款10%作为质量保证金，待各项工序验收合格移交后退还5%，其余5%在缺陷责任期满后一年内按约定支付。如果在缺陷责任期内合同工序出现质量瑕疵时，该款充作修理费用，不足部分乙方仍然应承担责任。乙方应在收到修补通知之日起七日内派人修理（无法通知则适用后款）；否则，甲方有权委派他人执行，费用在质量保证金中扣除。缺陷责任期满后，无质量瑕疵时，退还本金，不计利息。

　　第十六条：合同附件

　　16．1乙方向提供甲方的《承诺书》、竞标报价的《工程量清单单价》、都是是本合同的重要组成部分，具有同等的法律效力。

　　16．2双方在施工期间发生及签认的验工计价单，领料单、机械、料具租赁单、清算资料以及法人授权书、介绍信、营业执照、资质证书、税务登记证、安全许可证和甲方与业主（建设单位）签订的合同中有关技术、质量、安全规范的条款。都是本协议的组成部分。

　　第十七条：争议解决

　　17．1协议履约过程中发生争议，双方应本着公*、合理的原则，协商解决，协商不成的，双方同意向北京市怀柔区仲裁委员会或法院提请仲裁或诉讼。

　　第十八条：协议生效与终止

　　本协议自甲、乙双方签字并盖章之日起生效，本协议工程履约完毕，双方办理最终结算并支付完所有余款后合同关系即告终止。

　　第十九条：本协议正本贰份，甲乙双方各执壹份，副本肆份，甲方叁份，乙方壹份。

　　甲方：（公章）：乙方（公章）：

　　代表：代表：

　　日期：__年__月__日

设备安装工程合同6

　　甲方：_________________

　　乙方：_________________

　　甲方__________与乙方__________原于______年______月______日签订的___________________建设合同，现经双方协商同意，合同于______年______月______日予以解除，乙方提前撤出施工现场，乙方提前撤出施工现场，本着坦诚真挚、相互理解、及时快速解决问题的原则，双方协商一致达成如下结算、撤场协议：_________________

　　一、经双方核实，截止目前乙方共完成工程总价款_____万元，详见附表1完成工程量清单。

　　二、经双方对上述费用进行核算统计，截止_____年_____月_____日甲方应付乙方款项共计______万元，该款项已充分考虑乙方因工程施工、生活建设、工程变更、误工损失、违约补偿等各种费用，对此乙方无任何异议，乙方不再提出其他费用要求。

　　三、项目施工过程中甲方已累计支付乙方各项款项计______万元(含代付工程料款万元)，详见附表2已支付费用清单。现甲方尚欠乙方款项计______万元。本协议签字之后甲方向乙方一次性付清欠款______万元，至此欠款全部付清，双方再无任何债权债务关系，甲方不承担一切与乙方及乙方所属人员的纠纷。

　　四、合同解除后免除乙方对已施工部分的工程质量责任。

　　五、合同解除后，乙方应于3日内退出工程现场并移交甲方所提供的工具及生活用品等，不得以任何理由滞留，否则应承担拖延费__________元/日。

　　六、本协议由双方签字盖章后生效，协议协议一式二份，双方各执一份，具有同等法律效力。

　　甲方：_________________(盖章)乙方：_________________(盖章)

　　法人代表：_________________(盖章)法人代表：_________________(盖章)

　　_________年____月____日

设备安装工程合同实用十篇（扩展2）

——设备安装工程合同菁选

设备安装工程合同15篇

　　随着广大人民群众法律意识的普遍提高，合同的法律效力与日俱增，签订合同是减少和防止发生争议的重要措施。那么大家知道正规的合同书怎么写吗？以下是小编精心整理的设备安装工程合同，欢迎阅读，希望大家能够喜欢。

设备安装工程合同1

　　发包方（甲方）：________

　　地址：________

　　承包方（乙方）：________

　　地址：________

　　以合同法为依据，甲乙双方就____________________项目的擦窗机成套设备采购安装工程进行磋商，双方协商一致，将该工程交乙方施工，为明确双方责任，特签订如下协议供双方遵照执行。

　　一、工程概况

　　1、合同范围：________

　　2、工程地点：________

　　3、承包方式：________

　　4、合同价款：________

　　二、合同工期

　　1、供货与安装期限本项目的供货期_______日历天，安装期_______日历天（日历日，含法定节假日和公休日）；

　　2、交货期是从接到买方供货指令时开始计算；

　　3、安装期是从买方对货物验收合格，发出安装指令时开始计算。

　　三、付款方式

　　1、合同签订时，甲方支付工程款的______%作为预付款。

　　2、乙方完成工程的一半时，甲方支付工程款的._______%。

　　3、乙方完成本工程时，甲方支付工程款的_______%，剩余5%作为质保金，在保修期满时无息支付。

　　四、甲方权利及义务

　　1、甲方有权监督乙方的维护服务，若乙方存在不符合约定的行为，甲方有权要求乙方进行更正；

　　2、协助乙方保护现场设备不被人为破坏；保证所有的使用者都必须具备相关资质，避免违章操作；

　　3、承担维护过程中所发生的水费及电费；

　　4、在收到乙方通知验收后，及时组织人员验收，甲方应及时按照合同约定付款。

　　五、乙方权利及义务

　　1、乙方承诺在合同有效期内，承担擦窗机使用过程中因设备维护原因发生的安全事故责任；

　　2、乙方须接受甲方的监督，对于甲方提出意见应予接受并改正；

　　3、乙方应保证安全文明施工，禁止酒后作业；

　　4、工程完工时，及时向甲方发出验收通知。

　　六、质量目标

　　本合同要求达到买方要求的合格标准及国家行业主管部门颁布的有关规定，包括但不限于《擦窗机》、《高处作业吊篮》等。

　　七、违约责任

　　双方应恪守本合同所有条款的规定，如有一方违反或不遵守本约定，责任方应向守约方承担本合同及法律规定的违约责任。

　　八、争议处理

　　由于履行本合同发生的任何争端、争议或要求，双方应通过友好协商解决。如协商不能解决，双方均可向工程所在地人民法院起诉。

　　九、附则

　　1、本合同自双方代表签字起生效。

　　2、本合同一式_______份，甲方_______份，乙方_______份，具有同等效力。

　　3、本合同未尽事宜，由双方协商解决。

　　甲方：________

　　地址：________

　　联系人：________

　　联系电话：____

　　工程所在地：________

　　签订时间：_______年_______月_______日

　　乙方：________

　　地址：________

　　联系人：________

　　联系电话：________

　　工程所在地：________

　　签订时间：_______年_______月_______日

设备安装工程合同2

　　甲方：________（以下简称甲方）

　　乙方：________（以下简称乙方）

　　甲、乙双方本着*等互利、共同合作的原则，就甲方委托乙方承接厨房设备制作安装工程，并经双方友好协商达成如下合同：

　　一、工程名称：________

　　二、工程地址：________

　　三、工程内容：设备制作、安装、调试，具体内容详见合同附件（即设备清单共页和图纸共页）。

　　四、工程总造价：________

　　计人民币大写为：________

　　五、工程期限：

　　（1）即从签订合同并收到第一批预付款之日起共计x日内完工。（如有特殊情况另行协商）

　　（2）自签订合同之日起x日内，甲方必须完全交出厨房场地给乙方进场安装使用。

　　（3）施工中有以下情况之一，乙方工期则应该顺延：

　　A、因自然灾害或人力不能抗拒的原因而被*停工。

　　B、甲方提出变更计划或者变更设计方案而不能继续施工。

　　C、甲方未能按合同规定期限内交出厨房场地给乙方进场安装而影响乙方进场施工。

　　D、施工用电连续中断4小时以上，而影响正常作业。

　　E、甲方未按本合同的付款时间或付款进度支付款项，而影响到乙方的施工进度，则乙方工期相应顺延。

　　六、付款方式：

　　1、工程合同签订即付工程总额的50%即款；

　　2、货到场地不卸货付工程总额的40%即元；

　　3、工程安装完毕，验收合格后，付工程总额的10%即x元。

　　七、施工设备以及其它条件：

　　1、在乙方施工前，甲方应在厨房内提供施工用电和用水各一处，供乙方安装使用，费用由甲方负责。

　　2、供本工程设备所使用的水源和电源，由甲方安装到厨房各设备使用位置，由乙方提供抽风管道设计布置图，穿墙孔由乙方负责，甲方负责协调。

　　3、甲方按工程图纸施工要求完成土建、供排水、电路设施。

　　4、厨房场地完工后，甲方应以书面形式通知乙方进场。

　　5、乙方进场施工前，必须提供技术人员及施工主管人员名单给甲方。

　　6、乙方厨具设备进场后，由乙方自己负责好现场厨具设备的保管和产品的完整，甲方人员须撤离厨房工地。

　　7、乙方烟管施工时，甲方必须确保墙壁开孔，并负责后期回填和加固，烟管安装部分由乙方自行施工。

　　八、工程质量：

　　1、乙方必须按合同附件（即设备清单）上的设备进行生产、制作、安装以及采购。

　　2、乙方必须严格按照设计图纸、产品结构指标和有关技术要求进行安装施工。

　　3、未经甲、乙双方同意不得随意修改图纸和方案。

　　九、标准和质量异议期限：

　　工程安装调试完毕后三天内，甲、乙双方必须组织人员进行验收，并签署验收单。按本合同设备清单内容的要求验收。有国家标准的.，按国家和工程设计要求验收。甲方验收后质量异议期限为七天，超出期限一概视为产品合格。未经验收而甲方擅自使用，则视为甲方对乙方设备验收合格并且造**为后果，自行负责。按国家验收标准，定购产品的规格和产品相关资料数据允许8-10%偏差，甲方确认验收。

　　十、保修期限及售后服务：

　　1、保修期按产品要求进行保修；

　　2、保修期内，人员操作不当造成设备损坏，不在保修范围，因此产生的费用，由甲方承担；

　　3、保修期内，由乙方设备质量原因造成的损坏，所产生的费用由乙方承担，但产生的路费费用不在承担范围，但乙方需接到电话后，积极协调处理，尽快按甲方要求处理售后问题。

　　十一、违约责任：

　　1、甲方未付清乙方货款之前，乙方所提供的设备所有权归属乙方。

　　2、交货及付款超期，违约方应按合同总款的千分之三（每天）计息支付给乙方。

　　3、甲、乙双方中的一方单方面毁约终止合同，毁约方应赔偿另一方一切的经济损失。

　　4、按国家合同法和合同条例（因履行本合同发生的和与本合同有关的一切争议，将由甲、乙双方当事人，通过友好协商解决，如果不能协商一致，应将争议提交人民法院审理解决）。

　　十二、互相互约：

　　1、货到甲方所在地时，甲方提供乙方所属设备堆放地和乙方在安装调试过程中所需的水和电。

　　2、乙方负责完成安装调试，直至验收合格正常运行。乙方提供的设备验收不合格的乙方应免费维修或更换，直至验收合格。

　　3、乙方必须遵守甲方有关工地管理规定。

　　4、乙方必须向甲方提供水、电、土建、燃气等厨房工程配套的所有图纸及相关说明。

　　5、遇定制产品及定购设备，确认恕不退换。

　　十三、附则：

　　1、本合同为一式贰份，甲、乙双方各执壹份，自双方盖章签字之日起生效。

　　2、备注：所有设备型号必须按合同报价的品牌和型号提供。

　　甲方：________乙方：________

　　法人代表（或委托代表）：________法人代表（或委托代表）：________

　　地址：________地址：________

　　联系电话：________联系电话：________

　　签订日期：__年__月__日

设备安装工程合同3

　　发包方：________（简称甲方）

　　承包方：________（简称乙方）

　　依照《中华人民共和国合同法》经双方友好协商一致，签订本合同并严肃履行。

　　1.甲方将一套带钢轧机设备承包于乙方施工，安装范围：750Φ*轧、650Φ立轧机机组地脚螺栓的布置，机前机后辊道的地脚螺栓布置；750Φ*轧、650Φ立轧机组安装，机前机后的辊道安装；750Φ*轧、650Φ立轧电机等相关联冷却系统、润滑系统都属于承包范围内。以上工程甲方应付乙方承包安装费人民币壹拾捌万元整（包括甲方的差旅费等）

　　2.甲方需提供所有设备施工图纸、设备材料及时到齐，以免造成工期延误。

　　3.甲方需负责所有安装人员的食宿费，安装所需的工具及必要劳保用品。

　　4.在乙方施工时甲方需提供4名员工配合施工。

　　5.乙方负责所含项目的具体安装、操作，乙方按图纸施工要保证施工质量，乙方并服从设备生产厂家的'指导。

　　6.乙方安装完毕需确保设备安装无误和有设备生产厂家主持调试乙方应全程陪同，发现问题应及时解决直至设备正常运行。

　　7.付款方式：在乙方工程技术人员进厂后，甲方需先付人民币壹万元整作为预付款，设备基础完工后再付人民币贰万元整，此后每月按进度给予结算。等设备安装调试完毕甲方应在一周内结清余款。（注：设备基础工期为15天内完毕）

　　8.本工程以安装质量检验评定标准为评定该工程质量依据，乙方必须严格按照施工图纸施工，必须符合安装技术规范、规定和标准进行施工，并接受甲方工程技术人员的监督。施工安全事故由乙方全权负责，甲方概不负责本工程上的任何安全事故责任。

　　9.奖罚条例：在轧机基础施工过程中如超出工期，乙方需赔偿甲方损失每日1000元；如提前完工，甲方奖励乙方每日1000元。

　　10.违约责任：如乙方因自身施工技术不足，不能胜任该安装工程，中途退场，乙方不得结算任何工程款，甲方有权索赔。

　　11.本合同未尽事宜，经双方协商一致可订立补充条款，本合同甲乙双方各执一份，双方签字后生效。

　　甲方：________

　　乙方：________

　　__年__月__日

设备安装工程合同4

　　合同编号：________

　　签约地点：________

　　需方：________

　　地址：________

　　电话：________

　　传真：____________

　　法定代表人：________

　　签约代表：________

　　供方：________

　　地址：________

　　电话：________

　　传真：________

　　法定代表人：________

　　签约代表：________

　　本合同是由供需双方共同制定，双方同意按如下条款进行操作：

　　一、产品名称：

　　该工程室内机采用南京天加风机盘管，室外机暂定南京天加机组。

　　新、排风机采用应达风机。

　　付款方式：

　　1、合同双方签字盖章后二日内，需方支付部分工程款元,供方组织设备、调试的准备。

　　2、需方指定日期__年__月__日施工，供方按需方日期要求进入施工现场后，按双方认可的施工图进行施工。

　　3、工程进展时,需方再向供方提供工程安装费元。

　　4、工程结束(供需双方共同验收合格)。需方再向供方支付元,以及部分加工设备(咬口机、台钻、无齿锯等)。

　　5、__年__月__日前主要设备(空调主机)进入需方施工现场时，供需双方共同开箱验货，符合合同要求后，需方须向供方再支付3,000元，供方组织设备的安装、调试。

　　6、工程验收说明：供方在自检合格的前提下，向需方提出书面申请验收单，供需双方共同组织不少于5人进行空调工程验收。如需方在接到供方书面申请三个工作日内，不参加验收，则供方有权自行验收，工程视为合格。

　　7、人工安装费税金由需方代缴，并以现金方式支付。

　　二、技术说明：

　　1、中央空调工程方案设计说明及依据(见附表)

　　2、系统说明(见附表)

　　3、主要设备技术参数(见附表)

　　4、运行费用分析(见附表)

　　三、工程内容：

　　说明：本工程为后续接手工程。

　　1、空调主机、风机盘管系统的安装调试。

　　2、空调制冷、热水系统的安装调试。

　　3、空调控制系统的安装调试。

　　4、空调水泵系统的安装调试。

　　5、空调供暖系统(板式换热器)的安装调试。

　　6、排风、新风管道系统的安装调试。

　　7、风机减振、消音系统的安装调试。

　　8、新风机组的制作、安装、调试。

　　四、设备运输及安全：

　　1、需方责任

　　需方负责空调系统阶段验收合格后相关部分的安全。

　　2、供方责任

　　供方负责供方所提供设备的运输及设备在运输和安装过程中的安全。

　　五、质保期：

　　1、空调系统整体部分：

　　设备调试结束，工程验收合格之日起12个月或设备到货之日起18个月，以先到期者为准。

　　2、空调系统风机盘管部分：

　　设备调试结束，工程验收合格之日起36个月或设备到货之日起45个月，以先到期者为准。

　　六、安装：

　　1、严格按<工程施工规范>进行施工。

　　2、供方按图施工，如有变更，必须有经供需方申请，设计部、工程部、公司负责人签字的设计变更单。

　　3、严格实行<施工现场设备、人员、环境安全制度>。

　　4、遵守需方施工现场代表人员的指挥。

　　5、施工工期：

　　空调系统主体部分10天。排风系统5天。

　　其余需与装修配合的部分，如风口部分要与装修同步进行。

　　七、售后服务：

　　1、在保质期内，若因供方产品自身质量出现问题，供方保证在4个小时内赶到用户现场进行处理，并免费进行零部件更换及维修;若因需方提**品质量出现问题，供方保证在4小时内赶到用户现场进行处理，免费进行维修，收取相应材料成本费。

　　2、在保质期内，若空调系统因需方违规操作出现问题，供方保证在4个小时内赶到用户现场进行处理，并免费进行维修，收取相应材料成本费。

　　3、在保修期外，如供方产品出现问题，供方保证在4小时内赶到用户现场进行处理，免费维修，优惠提供零部件进行更换。

　　4、供方将需方相关资料纳入公司统一售后服务管理系统中，为b级监控对象。

　　b级监控单位工作内容：

　　详细的客户档案(需供方配合提供)

　　客户空调系统运行、维修记录

　　季节性设备保养、调试记录

　　定期预警记录

　　专人负责及交接记录

　　5、供方将不定期进行季节性客户走访。

　　6、供方免费为需方培养两名空调操作人员。

　　7、开通24小时技术支持电话：139-40404619

　　八、需方责任：

　　1、提供合理的施工现场。

　　2、提供不小于10*米的'库房。

　　3、提供专职现场协调人员。

　　4、保证施工现场的水、电的供应，费用由买方承担，并有独立的控制系统。

　　5、阶段验收合格后，相应设备及系统产品的保护。

　　6、有义务组织、协调供方与施工现场相关施工单位的合作。

　　7、有义务对供方的工程价格进行保密。

　　九、供方责任：

　　1、由于本工程材料由需方提供，因此，供方在施工当中应尽量节省材料，对供方在工程中故意浪费材料现象，需方有权制止，情节严重者，将受到处罚。

　　2、供方有义务协助需方采购各种材料，并保证采购价格的合理性。

　　3、施工中应尽量保持需方最高吊顶高度。

　　4、保证风机盘管的噪音不影响室内正常营业要求，小于45分贝。

　　5、新风、排风系统的噪音已应满足室内营业要求，小于45分贝。

　　6、保证新风过滤系统符合中效过滤标准。

　　7、三层包房、卫生间、办公室应采用单独排风控制要求。

　　8、室外排风口位置，应注意冷凝水的排放。

　　9、空调、排风系统安装应全面考虑需方整体装修效果。

　　十、合同附件：

　　1、施工明细图。

　　2、现场施工规范。

　　3、现场施工安全制度。

　　十一、工程变更说明：

　　1、供方应严格按供需双方会签认可的施工图进行施工。

　　2、工程施工过程中，如有工程变更需求，无论何方均无权单独擅自改动，由此造成的工程质量等一切问题有变更方负责。

　　3、工程变更必须由供需双方会签的工程设计变更单。

　　4、本工程结束后，允许工程变更引起――增加或减少的人工安装费用不超过300元。超过部分应相互计算，计算标准按辽宁省工程材料定额标准。

　　十二、不可抗力：

　　1、供需双方因不可抗力的影响而不能履行合同责任时，履行合同的时间与不可抗力持续的时间相同。

　　2、合同的价格不因不可抗力而改变。

　　十三、仲裁：

　　1、因执行合同所发生的或者与本合同的相关的一切争执，原则上，由供需双方友好协商解决。

　　2、如双方不能解决时，将提交违约方的对方所在的人民法院或中国经济贸易委员会仲裁。

　　十四、合同生效：

　　本合同用中文书写，供需双方各持一份，自双方代表签字、盖章之日起生效。

　　需方：________供方：________

　　日期：________日期：________

设备安装工程合同5

　　发包方：福建恒亿建设集团有限公司（以下简称甲方）

　　（新罗区财政局综合业务大楼项目部）

　　承包方：龙岩市新罗区民安人防设备经营部 (以下简称乙方) 按照《中华人民共和国经济合同法》和《建设安装工程承包合同条例》的规定，结合本工程具体情况，双方签订如下合同条款：

　　第一条 工程概况

　　1、 工程名称：龙岩市新罗区财政局综合业务大楼 人防工程防护设备与安装

　　2、 工程地点：登高中路与溪南路交汇处西北角

　　3、 承包方式：包工包料，独立核算，自负盈亏（含在施工中的一切所需机械、工具）。

　　4、 结算方式：按图纸内容包干计算。

　　5、 合同总价款（人民币）第二条 工程承包范围

　　人防防护、通风设备（详见乙方报价清单）

　　第三条 关于工程质量及验收的约定

　　1、 质量标准：按照国家人防办、建设***最新图集生产，产品达到合格标准。

　　2、 工程质量以施工图纸、做法说明、设计变更、《建筑工程施工质量验收统一标准》（GB50300-20xx），福建省人防办关于结合地下室修建人防工程最新规范为质量评定验收标准。

　　3、 乙方保证所提供的所有人防产品达到人防验收标准。生产厂家必须是经龙岩市人防办审定注册允许使用的厂家，并提供各项产品的质保书。

　　第四条 承包工作内容和工作时间

　　1、 乙方应按甲、乙双方协定的`和所有图纸设计中所需所有的人防产品（可分期）根据甲方的工程进度计划和工程进度所需入场安装。乙方应负责场内外所有的运输、安装、保管等责任工作。为确保工程进度，乙方应积极配合做好各项的本职工作，并负责安装到位、验收合格为准。乙方在施工中的一切所需开支和验收费用由乙方自己负责。各项产品进场后应及时将该产品的合格证、说明书等（质保书）交付甲方，以便认产品、品牌。

　　2、 综合治理、安全生产、文明施工：

　　①乙方进场人员应自行办好外来人员各种证件（如暂住证、婚育证、劳务证等），不满十八周岁的人员不许上岗操作，严格遵守国家和地方**的各项法规、法令，违法的经济处罚由乙方自行承担；乙方在施工期间应遵守建筑法及公司的一切规章制度，凡发生盗窃、酗酒、随地大小便以及家属带小孩进入工地等现象，均按公司有关规定给予重罚，所造成的责任及经济损失均由乙方自行承担。在工地凡动手打架、斗殴者每人次罚款500元整。

　　②乙方应严格执行安全生产操作规程及安全生产管理条例，所有进场人员应无条件地接受公司“三级”安全教育，施工前应进行技术交底，不接受教育、违章作业，出现安全事故由乙方承担全部责任和一切经济损失，违章未造成损失，每发现一次罚款200元，施工所需个人防护用品由乙方自行解决。

　　③乙方班组人员在施工时应注意安全，若因乙方自行造成的事故，

　　甲方不负任何法律责任，一切费用由乙方自理。

　　第五条 工程结算及付款办法：

　　按实际工程量结算，甲方按业主的来款和甲方公司的付款规定分期付给乙方（有关甲方向乙方提取管理费、配套费等，按总造价的18%从各次转款中按比例提取）。工程竣工验收后三个月内付清尾款，乙方应按工程款的70%税票提供给甲方。

　　第六条 争议或纠纷处理

　　1、 合同在履行期间，双方发生争议时，在不影响工程进度的前提下，双方可采取协商解决或有关部门进行调解。

　　2、 解决合同纠纷方式：双方本着真诚解决纠纷的原则进行协商，协商不成则提交仲裁机构仲裁，不服仲裁，可向当地人民法院提出诉讼，双方均应服从人民法院的判决。

　　第七条 双方责任

　　1、 为保证安装拆卸和保养的需要，乙方应在施工过程中应于顶板预埋安装所需的预埋件和吊环，费用由乙方负责。

　　2、 甲方按合同规定时间向乙方支付各期工程款。

　　3、 甲方提供相关地下室人防部分施工图纸和人防办审核意见书及技术材料（经人防部门审核认可的图纸），如乙方未按甲方提供经人防办审核认可的图纸施工，由此造成工程未通过验收，由乙方承担责任，并负责由此发生的一切经济损失责任。

　　4、 甲方向乙方提供施工所需水、电接口。

　　5、 乙方在施工中配合甲方工地做好安全及质量监督工作。

　　6、 工程完工后，乙方须提供全部施工及技术资料，并负责本工程通过人防主管部门的验收工作。

　　7、 乙方门扇到场之前，甲方需提供乙方门扇顺利进场的运输

　　通道。

　　第八条 其他事项

　　1、 本合同一式贰份，甲乙双方各执壹份。

　　2、 本合同履行完成后自动终止。

　　3、 施工过程中如有增减项目，竣工验收结算应按实际相应增减；即原图纸中已有的项目价格按照合同单价，图纸中没有的项目另行经监理、业主签证确认后结算。

　　补充条款：

　　甲方（盖章）： 乙方（盖章）：

　　甲方代表： 乙方代表：

　　单位地址： 单位地址：

　　电话：电话：

　　合同订立时间： 年 月 日

　　合同签订地点：新罗区财政局综合业务大楼工地

设备安装工程合同6

　　发包方（甲方）：________________

　　代表人：________________

　　承包方（乙方）：________________

　　负责人：________________

　　经甲、乙双方友好协商，甲方同意将____________地段，全部土石方工程发包给乙方施工，现就有关条款明确如下：

　　一、工程内容：地段内土石方挖填与*整运弃。

　　二、工程地点：

　　三、工程量：土石方约______万立方米左右，在线内组织施工，工程结算按实际完成工程量计算。

　　四、承包方式：采用包工的方式，单价以______元/m3基数。本工程全部渣土、运输、倒土及渣土办证手续费用等所有费用，全部由乙方负责，石方和混凝土结构双方协商另行计价。

　　五、结算方法：乙方进场后，甲方先付______元给乙方进场费，以后按______立方米结算一次，以此类推。余款在工程竣工后经验收合格，在乙方完工______天内进行工程验收工程，并且出结算表，凭结算表______个月内付清。

　　六、税收由甲方承担。

　　七、甲方责任

　　1、水、电源由甲方提供。

　　2、甲方派技术人员到现场协助乙方搞好施工指导，加强工程质量监督，确保工程质量达到要求，并及时进行隐蔽工程质量验收。

　　3、甲方负责派专人及时签收认定所做工程量，以配合乙方顺利进行后续工作。

　　八、施工日期：从开工日起有效______天内完成上述项目的施工任务。设计变更，以及自然灾害等不可抗拒的`因素，以及节假日渣土办通知停工，如出现石方，（造成工期延误，工期相应顺延。

　　九、本合同未尽事宜，双方另行协商补充完善协议。

　　十、本合同一式______份，甲、乙双方各执______份，双方签字或盖章后生效，并具有同等法律效力，工程款付清，合同终止。

　　甲方：（签字）_________________乙方：（签字）_________________

　　联系电话：_________________联系电话：_________________

　　_________年_____月_____日_________年_____月_____日

设备安装工程合同7

　　合同编号：

　　签约地点：

　　需方：

　　地址：

　　电话：

　　传真：

　　法定代表人：

　　签约代表：

　　供方：

　　地址：

　　电话：

　　传真：

　　法定代表人：

　　签约代表：

　　本合同是由供需双方共同制定，双方同意按如下条款进行操作：

　　一、产品名称：

　　该工程室内机采用南京天加风机盘管，室外机暂定南京天加机组。

　　新、排风机采用应达风机。

　　付款方式：

　　１、合同双方签字盖章后二日内，需方支付部分工程款元,供方组织设备、调试的准备。

　　２、需方指定日期XX年月日施工，供方按需方日期要求进入施工现场后，按双方认可的施工图进行施工。

　　３、工程进展时,需方再向供方提供工程安装费元。

　　４、工程结束（供需双方共同验收合格）。需方再向供方支付元,以及部分加工设备（咬口机、台钻、无齿锯等）。

　　５、XX年月日前主要设备(空调主机)进入需方施工现场时，供需双方共同开箱验货，符合合同要求后，需方须向供方再支付3,000元，供方组织设备的安装、调试。

　　６、工程验收说明：供方在自检合格的前提下，向需方提出书面申请验收单，供需双方共同组织不少于５人进行空调工程验收。如需方在接到供方书面申请三个工作日内，不参加验收，则供方有权自行验收，工程视为合格。

　　７、人工安装费税金由需方代缴，并以现金方式支付。

　　二、技术说明：

　　１、中央空调工程方案设计说明及依据（见附表）

　　２、系统说明（见附表）

　　３、主要设备技术参数（见附表）

　　４、运行费用分析（见附表）

　　三、工程内容：

　　说明：本工程为后续接手工程。

　　１、空调主机、风机盘管系统的安装调试。

　　２、空调制冷、热水系统的安装调试。

　　３、空调控制系统的安装调试。

　　４、空调水泵系统的安装调试。

　　５、空调供暖系统（板式换热器）的安装调试。

　　６、排风、新风管道系统的安装调试。

　　７、风机减振、消音系统的安装调试。

　　８、新风机组的制作、安装、调试。

　　四、设备运输及安全：

　　１、需方责任

　　需方负责空调系统阶段验收合格后相关部分的安全。

　　２、供方责任

　　供方负责供方所提供设备的运输及设备在运输和安装过程中的安全。

　　五、质保期：

　　１、空调系统整体部分：

　　设备调试结束，工程验收合格之日起12个月或设备到货之日起18个月，以先到期者为准。

　　２、空调系统风机盘管部分：

　　设备调试结束，工程验收合格之日起36个月或设备到货之日起45个月，以先到期者为准。

　　六、安装：

　　１、严格按<工程施工规范>进行施工。

　　２、供方按图施工，如有变更，必须有经供需方申请，设计部、工程部、公司负责人签字的设计变更单。

　　３、严格实行<施工现场设备、人员、环境安全制度>。

　　４、遵守需方施工现场代表人员的指挥。

　　５、施工工期：

　　l空调系统主体部分10天。排风系统5天。

　　l其余需与装修配合的部分，如风口部分要与装修同步进行。

　　七、售后服务：

　　１、在保质期内，若因供方产品自身质量出现问题，供方保证在４个小时内赶到用户现场进行处理，并免费进行零部件更换及维修；若因需方提**品质量出现问题，供方保证在4小时内赶到用户现场进行处理，免费进行维修，收取相应材料成本费。

　　２、在保质期内，若空调系统因需方违规操作出现问题，供方保证在４个小时内赶到用户现场进行处理，并免费进行维修，收取相应材料成本费。

　　３、在保修期外，如供方产品出现问题，供方保证在4小时内赶到用户现场进行处理，免费维修，优惠提供零部件进行更换。

　　４、供方将需方相关资料纳入公司统一售后服务管理系统中，为ｂ级监控对象。

　　ｂ级监控单位工作内容：

　　l详细的客户档案(需供方配合提供)

　　l客户空调系统运行、维修记录

　　l季节性设备保养、调试记录

　　l定期预警记录

　　l专人负责及交接记录

　　５、供方将不定期进行季节性客户走访。

　　６、供方免费为需方培养两名空调操作人员。

　　７、开通24小时技术支持电话：139-40404619

　　八、需方责任：

　　１、提供合理的施工现场。

　　２、提供不小于10*米的库房。

　　３、提供专职现场协调人员。

　　４、保证施工现场的水、电的供应，费用由买方承担，并有独立的控制系统。

　　５、阶段验收合格后，相应设备及系统产品的保护。

　　６、有义务组织、协调供方与施工现场相关施工单位的合作。

　　７、有义务对供方的工程价格进行保密。

　　九、供方责任：

　　１、由于本工程材料由需方提供，因此，供方在施工当中应尽量节省材料，对供方在工程中故意浪费材料现象，需方有权制止，情节严重者，将受到处罚。

　　２、供方有义务协助需方采购各种材料，并保证采购价格的合理性。

　　３、施工中应尽量保持需方最高吊顶高度。

　　４、保证风机盘管的噪音不影响室内正常营业要求，小于45分贝。

　　５、新风、排风系统的噪音已应满足室内营业要求，小于45分贝。

　　６、保证新风过滤系统符合中效过滤标准。

　　７、三层包房、卫生间、办公室应采用单独排风控制要求。

　　８、室外排风口位置，应注意冷凝水的排放。

　　９、空调、排风系统安装应全面考虑需方整体装修效果。

　　十、合同附件：

　　１、施工明细图。

　　２、现场施工规范。

　　３、现场施工安全制度。

　　十一、工程变更说明：

　　１、供方应严格按供需双方会签认可的施工图进行施工。

　　２、工程施工过程中，如有工程变更需求，无论何方均无权单独擅自改动，由此造成的'工程质量等一切问题有变更方负责。

　　３、工程变更必须由供需双方会签的工程设计变更单。

　　４、本工程结束后，允许工程变更引起――增加或减少的人工安装费用不超过300元。超过部分应相互计算，计算标准按辽宁省工程材料定额标准。

　　十二、不可抗力：

　　１、供需双方因不可抗力的影响而不能履行合同责任时，履行合同的时间与不可抗力持续的时间相同。

　　２、合同的价格不因不可抗力而改变。

　　十三、仲裁：

　　１、因执行合同所发生的或者与本合同的相关的一切争执，原则上，由供需双方友好协商解决。

　　２、如双方不能解决时，将提交违约方的对方所在的人民法院或中国经济贸易委员会仲裁。

　　十四、合同生效：

　　本合同用中文书写，供需双方各持一份，自双方代表签字、盖章之日起生效。

　　需方：供方：

　　日期：日期

设备安装工程合同8

　　发包方（甲方）：________________

　　代表人：________________

　　承包方（乙方）：________________

　　负责人：________________

　　根据《中华人民共和国合同法》等有关法律、法规的规定，在*等、自愿的基础上，甲乙双方就乙方安装______设备设备达成如下协议：

　　第一条甲方订购及乙方安装的设备规格型号及数量，以及工程概况：

　　1、设备情况：

　　产品名称______规格型号______单位______数量______

　　2、安装工程概况：

　　______全球中文家居门户

　　（1）工程地点及面积：____________

　　（2）工程造价：____________元；

　　（3）开工日期：_______年______月______日；

　　（4）竣工日期：_______年______月______日；

　　（5）付款方式：____________；

　　第二条乙方工程材料进场时，由甲方确认并指定货物堆放地点（甲方指定的地点必须是具有安全保证的），工程材料的安全由甲乙方共同负责。乙方安装调试______设备完毕，甲方现场验收合格，并签字验收认可；未有甲乙双方验收签字，材料、设备不得使用、安装。

　　第三条产品的安装、调试、验收：

　　1、乙方负责______设备设备的安装、调试。

　　甲乙双方商定：

　　（1）_______年______月______日之前，乙方派出工程技术及施工人员到达工地现场开始安装施工；

　　（2）_______年______月______日之前，完成前期隐蔽工程施工并验收；

　　（3）_______年______月______日之前，完成设备安装及系统的调试运转；全部______设备工程完工及验收，与装修竣工时一同进行。所需材料均按双方约定时间进场到位。

　　2、安装质量标准按国家规范及行业要求，以及乙方和厂家提供的工程安装设计说明。乙方于工程竣工当天通知甲方验收，甲方在接到验收通知三天内组织人员对工程进行验收，认定工程质量和工程内容符合要求的，双方代表在工程验收单（表）上签字盖章。乙方负责提**品合格证书、材料合格证、产品保修单、日常运行操作程序说明及故障咨询。产品安装方案以乙方提出并经甲方同意的设计图、选型方案为准；需更改设计方案的'，须经双方协商同意；涉及机型调整的，应签定合同的补充文本加以确认。

　　第四条违约责任

　　1、乙方责任：

　　（1）工程现场乙方负责人____________全面负责安装施工现场的工作；

　　（2）除合同规定外，如果乙方没有按合同规定时间交工，每迟交一天，乙方应向甲方支付价款总额______%的违约金，但违约金总额不得超过价款总额的______%。如乙方在达到此限额后仍不能交工，甲方可考虑终止合同，因此造成甲方的损失由乙方承担。甲方签字认可的除外。

　　（3）乙方无故拖延工期的，每拖延一天，应向甲方支付价款的1‰的违约金，但因甲方原因造成的除外。

　　（4）由于安装不合质量要求，造成的责任及损失由乙方负责。

　　2、甲方责任：

　　（1）工程现场甲方负责人____________全面负责安装施工现场的工作；

　　（2）开工前_____天，甲方应为乙方入场施工创造条件，腾空场地、接通施工水电；

　　甲方：（签字）_________________乙方：（签字）_________________

　　联系电话：_________________联系电话：_________________

　　_________年_____月_____日_________年_____月_____日

设备安装工程合同9

　　发包方（甲方）：________代表人：________

　　承包方（乙方）：________负责人：________

　　风险提示：发包人的相对义务

　　根据法律规定发包人应办理法律规定由其办理的许可、批准或备案，包括但不限于建设用地规划许可证、建设工程规划许可证、建设工程施工许可证、施工所需临时用水、临时用电、中断道路交通、临时占用土地等许可和批准。且发包人应协助承包人办理法律规定的有关施工证件和批件。

　　若发包人因未能及时办理完毕前述许可、批准或备案，由发包人承担由此增加的费用和（或）延误的工期，并支付承包人合理的利润。鉴于甲方是______________________项目的发包人，决定将本项目的制冷设备工程安装交由乙方承包，现就相关事宜达成如下协议：

　　一、甲方为乙方提供的制冷设备及材料及安装报酬如下：冷库共________间，制冷设备共________套，总价款为________________元。

　　二、交付安装期限风险提示：关于实际竣工日期的规定

　　当因实际竣工日期的确认发生纠纷时，可以以相关规定参照具体情形：

　　工程经竣工验收合格的，以承包人提交竣工验收申请报告之日为实际竣工日期，并在工程接收证书中载明；因发包人原因，未在监理人收到承包人提交的竣工验收申请报告42天内完成竣工验收，或完成竣工验收不予签发工程接收证书的，以提交竣工验收申请报告的日期为实际竣工日期；工程未经竣工验收，发包人擅自使用的，以转移占有工程之日为实际竣工日期。自________年____月____日开始，________年____月____日竣工交付。风险提示：保修责任的起算

　　工程保修期从工程竣工验收合格之日起算，具体分部分项工程的'保修期由合同当事人在专用合同条款中约定，但不得低于法定最低保修年限。在工程保修期内，承包人应当根据有关法律规定以及合同约定承担保修责任。

　　发包人未经竣工验收擅自使用工程的，保修期自转移占有之日起算。

　　三、保修乙方对制冷设备实行保险________年，由于甲方违规操作造成的损失由甲方承担；保修期间从安装调试合格、试运行之日起开始计算。

　　四、验收安装完毕，乙方应在竣工日起____日内通知甲方验收；甲方应在收到验收通知日起____日内组织验收，验收合格后，乙方提供给甲方必要的技术说明、操作方法说明使用注意事项等有关资料。验收不合格的，乙方应无偿返工，直至达到约定标准。

　　五、结算方式及期限

　　1、工程量按照实际施工计算。

　　2、在合同签订后____日，付预付款_______元；制冷设备运到安装地时，甲方付给乙方_______元；安装调试完毕，运行正常，付给乙方_______元；剩余_______元，作为质保金在保修期届满时无息支付给乙方。

　　六、乙方收到预付款时，及时将款汇给厂家订购设备，设备采用铁路运输（包括公路联运），收到提货通知时，应及时验货付设备款单，及时去提货，运到安装现场甲方不能按合同付款时，乙方不予卸货并可拉走设备。

　　七、甲方提供符合国家规定的三相电源（必须有零线），由于供电的原因导致延误工期，竣工日期顺延。

　　八、由于不可抗力造成损失，乙方不承担责任。

　　九、合同履行过程中，任何一方解除合同均应书面通知对方，给对方造成的任何经济损失，由责任方赔偿。

　　十、违约责任由于工程款未按时到位，甲方如不能按期付款，影响工期，甲方拖延乙方的结算款按每天______％付给乙方违约金；由于乙方原因，不能按期完工，给甲方造成的损失，由乙方承担赔偿责任。十

　　一、附则

　　1、甲方未付清工程总价款时，设备所有权归乙方。

　　2、本合同一式______份，甲乙双方各执______份。

　　3、本合同自双方签字盖章后生效。

　　4、本合同未尽事宜，双方协商解决，协商不成，均可向工程所在地人民法院起诉。

　　甲方：________地址：________联系人：________签订地点：________签订时间：________年____月____日

　　乙方：________地址：________联系人：________签订地点：________签订时间：________年____月____日

设备安装工程合同10

　　同

　　甲方：

　　乙方：

　　经甲乙双方共同协商，就×××电站机电设备安装工程达成如下协议，为了明确甲、乙双方各自的权利、责任义务，根据《中华人民共和国经济合同法》和《建设安装工程承包合同条例》及有关规定，经甲、乙双方协商，达成以下条款，以资共同遵守。

　　一、工程名称：

　　×××电站机电设备安装工程

　　二、工程地点：

　　三、工程内容：

　　详见工程量报价清单。

　　四、工程价款及工程结算：

　　乙方的报价是根据甲方提供的工程量清单和部分设计图纸进行的报价，合同总价为： 。工程结算以施工图工程量为基础，根据最终完成的工程量及单价进行结算。

　　五、工程工期：

　　根据甲乙双方商定，乙方在 × 年 × 月份进场施工，×年 × 月 × 日前完成电站所有机电设备安装及调试工作。在乙方安装过程中，如遇不可抗拒自然因素，工期顺延。如非乙方原因造成工期延误，则相应责任方按照每月×××元人民币为标准赔偿乙方人员误工费。

　　六、付款方式：

　　（1）工程预付款：在本合同签订后7天内，甲方按合同总价的20%支付工程预付款，便于乙方组织生产、生活设施及人员进场。

　　（2）工程进度款：按月进度实际完成工程量（甲方派出现场人员验收合格）和合同单价支付工程款，并按照比例扣去工程预付款，留足5%的保修金后支付。保留金在工程竣工验收后满一年未发现质量事故甲方一次性结算付清给乙方。

　　七、双方责任：

　　甲方：

　　1、提供施工图纸、技术资料4套，并组织乙方和设计单位进行施工图会审及技术交底。

　　2、甲方提供乙方在施工现场的施工用电及生产、生活场地。

　　3、甲方协助乙方做好现场安全保卫工作，协调各施工单位之间的关系。

　　乙方：

　　1、严格按设计施工图纸、规程、规范及甲乙双方签订的技术协议进行施工，不得随意更改设计，若出现责任事故其责任及经济损失一切由乙方负责。

　　2、乙方进场后，在半个月内编制切实可行的施工组织设计，施工技术措施，质量保证措施和安全技术措施并上报甲方备案。

　　3、乙方在施工期间，做好安全生产、文明施工，尊重业主、设计、监理等单位驻派人员，并处理好与各施工单位的关系。

　　4、乙方不得将工程分包或转包给其他单位施工。

　　八、质量验收：

　　1、乙方在机电设备的安装过程中，严格按照设计图纸要求和有关规范、标准进行施工，确保工程质量达到设计图纸和标准要求，如未达到标准，甲方有权要求乙方返工，直至符合标准。

　　2、设备安装单元质量检查、验收的签证单，作为工程款结算支付的依据。

　　3、乙方在施工过程中，无条件服从监理工程师和业主的质量检查，凡具备覆盖条件的工序和部位均按质检规定，书面报请监理工程师和业主进行中间验收，监理工程师和业主在24小时内到现场进行验收，验收合格后，方可进行下一道工序施工。

　　4、由乙方自行采购的.设备材料，必须提供材质合格证，坚决杜绝使用不合格的材料。

　　九、安全管理：

　　1、乙方必须认真贯彻国家的有关安全生产法规，牢固树立安全生产，责任重于泰山的高度责任感，建立完善的安全管理机构，严格执行安全技术操作规程，加强安全管理工作，强化安全技术措施的实施，并接受甲方和地方安检部门的监督和检查。

　　2、加强施工现场对特殊工种人员的安全管理工作，坚持持证上岗。

　　3、监理工程师和甲方在检查施工安全过程中，有权对不按操作规程施工的人和事发出《重大隐患通知书》、《整改指令》并限期和立即整改。如果乙方在接到通知的规定时间内，没有进行整改，监理工程师和甲方按安全法规的有关规定，进行罚款处理。以提高乙方及全体施工人员的安全意识，保证施工现场安全。

　　4、对于从事高空作业的施工人员，必须设置必要的安全设施和配备防护用品，对于危险地段，设置必要的警示标志、安全哨和防护设施。

　　5、乙方必须重视施工现场的文明生产和消防防火工作，杜绝发生安全责任事故。如果施工中发生因乙方原因的人员伤害、机械设备损坏及材料损失，所发生的一切费用由乙方自行负责，甲方不给予经济补偿。由于乙方的原因造成对第三者的伤害和其他损失，均由乙方负责赔偿，甲方不承担任何责任。

　　十、违约、仲裁：

　　1、甲、乙各方不得无正当理由（除不可抗拒因素外）拒不履行合同。如一方违约，对方有权按《经济合同法》和《建设安装工程承包合同条例》追究其经济责任，违约方必须赔偿对方经济损失。违约金按工程承包总价5%进行处罚。

　　2、甲、乙双方在执行合同过程中发生纠纷时，双方友好协商解决，当不能协商时，可在甲方当地，按法律有关程序执行，其发生的费用由违约方承担。

　　十一、其他：

　　1、下列文件均作为本合同的组成部分，具有同等的法律效力。

　　1）设计图纸及招投标文件的技术要求。

　　2）设备安装工程单元质量评定表、记录表。

　　3）设计变更通知等技术文件。

　　2、乙方必须对现场的施工人员进行人身保险，保险费由乙方自行承担。

　　3、乙方在施工期间应加强内部职工的教育和管理，整治好生活设施和周围的环境卫生，尊重当地的民风民俗。当发生矛盾时，通过组织协调，依靠当地**解决，防止事态扩大。

　　4、本合同未尽事宜，甲乙双方协商解决。

　　十二、合同份数：

　　本合同一式4份，甲、乙双方各持2份。

　　甲 方：乙方：

　　法人代表（委托人）：法人代表（委托人）：

　　联系电话：联系电话：

　　开户银行：开户银行： 银行帐号：银行帐号：

设备安装工程合同11

　　甲方：______________

　　厂法定代表人：_________________

　　厂长乙方：_________________

　　甲方因业务需要，由乙方安装部分产品，双方经过协商，达成如下协议书：

　　一、安装的项目名称和地点：_________________

　　二、安装的产品名称、规格、型号、数量和安装报酬：

　　名称：_________________

　　规格：_________________

　　型号：_________________

　　数量：_________________

　　安装：_________________

　　合计：_________________

　　三、完成安装的期限：从_____年_____月_____日到_____年_____月_____日。

　　四、安装的质量要求：_________________

　　五、安装的安全责任：乙方确保规范、安全地完成上述安装内容，安装过程中如发生人身、财产的.损害事故的，乙方自行承担全部责任或者损失，与甲方无关;

　　六、安装报酬的结算支付时间：_________________

　　七、违约责任：乙方每逾期一天，支付违约金________元;甲方逾期付款的，按照每日万分之二点一赔偿利息损失;

　　八、如因本协议书发生纠纷的，双方协商解决，不成时交由_______________县人民法院裁判。

　　九、本协议书经双方签章后生效，协议书一式二份，双方各一份。

　　甲方：______________

　　乙方：_________________

　　________年________月________日

设备安装工程合同12

　　甲方：________

　　乙方：________

　　按照《中华人民共和国合同法》、《建筑法》、《建筑安装工程承包合同条例》和国家工商行政管理局、***颁发《建设工程施工合同》，并结合本工程具体情况，经甲、乙双方共同协商就乙方承包甲方首都国际机场口岸信息楼工程电气工程施工一事达成本协议：

　　第一条：工程承包范围

　　1.1工程地点：北京市顺义区南法信镇。

　　1.2承包范围：北京首都机场口岸行政信息楼电气设备安装施工。

　　第二条：工程承包方式及合同单价

　　2.1工程承包方式：本工程采用综合单价的承包方式。如果实施中乙方的施工质量、安全、进度等不能令甲方满意，甲方有权单方终止合同（甲方不负违约责任）。

　　2.2合同单价：见后附《工程量清单单价》，如果甲方发现乙方在《工程量清单单价》的报价中存在不合理单价，甲方有权将不合理单价进行整。

　　2.3本合同在任何条件下不会影响本合同标明的单价。本合同单价在任何情况下不予上调。此项目单价包含了乙方完成该项目从机具设备调遣、人员调遣、生活设施、电气设备安拆，工程修建、中小型机具使用费、生产工具使用费、甲供材料的卸车费、甲供材料的管理费、劳动保护费、生活水电费、安全文明施工、场地清理、缺陷修复、现场管理、工程赶工的各种措施费、利润、税金、国家和地方法律、法规、条例规定的及合同和施工中明示或暗示发生的所有费用。是乙方完成本工程合格项目的全部支付。

　　对于因征地拆迁、管线改移、砍伐树木、设计变更等各种因素导致乙方窝工、误工、停工等现象，乙方不得以任何理由向甲方索取任何费用。

　　第三条：工程承包内容

　　乙方工作内容包括但不限于以下施工工序：

　　母线、控制设备及低压电器安装、电机检查接线及调试、电缆(线)防雷及接地装置、配管配线、照明器具安装、电气调整试验、建筑与建筑综合布线、自动化控制仪表等工程施工。

　　第四条：工期和工程进度

　　4.1工程进度与工期和土建工程进度相适应，且不得影响其他专业的施工。阶段工期为：20xx年2月18日前地下结构完成，达到±0.000板全部封顶。20xx年5月30日前整体结构封顶完成，20xx年7月20日结构验交，转入装修阶段，20xx年12月20日竣工。

　　第五条：项目经理与技术负责人

　　5.1乙方委派的担任驻工地履行本合同的施工队长（法人代理人）是：李发友，技术负责人：熊宗旭x。

　　5.2乙方施工队长及技术负责人在本工程未结束前不得更换，如有特殊情况，必须更换时，应取得甲方的同意，并办理相关的委托变更手续。

　　5.3施工中双方往来的信件，签署的有关法律意义的文书，包括变更设计的签认单，工程计价（结算）书，现场质量及数量签认单，除盖有单位的公章并有项目经理及总工程师的签名，否则，不具有法律效力。

　　第六条：工程质量

　　6.1乙方必须按设计文件，现行国家的技术规范及业主和甲方的质量要求进行施工，并受甲方管理人员的监督、管理，精心施工，工程质量必须达到优良标准，否则，甲方有权处以结算总价1～2%的经济处罚。

　　6.2乙方协助甲方做好本合同的施工测量和试验工作，竣工交付及文件编制由甲方负责，乙方配合。

　　6.3乙方应配合甲方做好贯标工作。应按照甲方贯彻ISO9001：20xx质量管理体系标准、ISO14001：1996环境管理体系标准和GB/T28001：20xx职业健康安全管理体系标准的工作要求，及时准确地报送有关资料，完成与此有关的各项工作。

　　第七条：协作与配合

　　7.1在协议实施过程中，临时便道由甲方负责，施工与生活用水由甲方给乙方指定水源，乙方负责用水设施；施工用电甲方负责二级配电箱以内的设施，二级配电箱以下的电线电缆及用电设施由乙方负责（每个楼层设一个二级配电箱）。当甲方安排其他施工队伍使用便道、水源及搭接电力线路时，乙方应无条件服从，并为其他施工队伍提供方便，积极做好配合工作。

　　7.2为保证工程按计划顺利进行，乙方应主动或在甲方的协调下做好与甲方作业队、各配合施工队之间的联系和配合。乙方应无条件服从并不向甲方索取任何费用。

　　7.3若本工程施工对已完工程造成破坏，由乙方负责无偿修复并达到质量验收标准。

　　7.4用电设施、电气管道的预埋件由乙方自行负责制安。

　　7.5为规范管理，乙方进场后必须把所有进驻现场的所属人员造表后抄送甲方，甲方对进驻现场的所有人员都视为甲方的施工人员，甲方有权对所有人员进行监管和实施奖罚。为确保上述人员的工资和农民工的合法权益，对乙方进驻现场人员的工资，由乙方造表甲方审定后监督发放。甲方认为有必要时可从乙方的工程款中预留出专款用于支付上述人员工资，也可为上述人员直接代发工资。尽管甲方对上述人员进行监管或工资的审定或代发工资等的管理工作，都不能免除或减轻按本协议乙方应该承担的一切责任和费用。

　　第八条：月计价（结算）及拨款

　　8.1本合同工程每月20～30日期间进行计价（结算）。计价（结算）时甲方预扣计价（结算）款的10％作为质量保证金，工程竣工后返还5%，缺陷责任期满后返还剩余部分(质量保证金的返还均不计利息)。

　　计价（结算）工程数量由甲方项目经理部根据当月现场实际完成合格工程量，确定当月应计价数量。计价数量在业主设计图纸和变更数量控制下，并最终以现场实际测量完成的数量经项目经理、总工程师、专业工程师联合审定后为计价数量。工程中所发生的一切内容或工序及超出业主、设计图纸和变更的数量的部分如不符合《建设工程工程量清单计价规范》（GB50500-20xx）且未得到业主支付，则所发生的所有费用都视为已包括在包干单价中，甲方不再另行支付。

　　8.2乙方在进行当月计价结算前，必须先办理当月材料领用、机具租赁结算手续，办理甲方现场签认手续并申请办理当月计价结算。计价结算报表由甲方项目经理、总工程师、专业工程师依据现场实测的工程量进行编制，并复印若干份送财务、计划及乙方各一份，审核后按本协议的有关约定方可付款。

　　8.3本工程实行工序单价包干，数量当月认定，当月计价（结算）的方式。

　　8.4为了保护民工的权益，乙方为本项目所雇的民工和其他人员的工资由甲方监督发放，乙方应把民工或其他人员的工资表送甲方项目经理部审核后由乙方发放，当甲方认为有必要时也可以直接代发；但由于各种原因，当乙方所计工程款不足以支付乙方人员工资时，乙方将承担责任并补齐其差额部分。

　　8.5根据当月实际完成的项目工序数量计量后，扣除材料款、工具款、机械租赁费、生活水电费用、民工工资、税金、借支及其他扣款等费用后为计价（结算）后的'拨款数，与此同时，甲方视整个项目业主资金情况安排资金拨付。由于业主资金不到位或工程竣工结算后业主资金不能到位，甲方不承担任何责任。对此，乙方不得以任何理由提出仲裁或诉讼。

　　8.6所有工序完工后乙方凭最后一次结算支付报表及结算签认单和协议书进行最终债务清算，办理退场手续。在业主对该工程建设资金拨付到位的前提下，甲方应及时办理结算手续，资金将根据现场的实际情况由甲方决定一次或分期支付，不计利息。

　　8.7根据国家的税务政策，对乙方计价款扣除民工工资及税费、规费等费用后的余款，乙方应出具税务发票给甲方财务列入成本。

　　8.8本工程合同内项目不发生零散用工，如发生合同内容以外的零工，劳力工按40元/天计，技工按45元/天计。

　　第九条：材料供应

　　9.1为保证工程质量和进度，工程所用的小型机具设备由乙方自备，当乙方部分设备不能满足施工要求时，甲方有权代购代买后转入乙方使用，其购买及运输过程中发生的费用均由乙方无条件承担。

　　9.2用于本合同的主要材料（见附录《安装工程主要材料目录》）由甲方供应，卸车由乙方负责，卸车费用已包含在相应的工序单价中。其他零星材料由乙方自行采购且质量必须满足规范要求。

　　9.3主要材料进入现场后属甲方所有，任何单位和个人未经允许无权调出施工现场，如发现上述情况将实施重罚，其处罚金额为10000～50000元并追究责任。

　　9.4乙方须严格控制主要材料的用量，杜绝浪费。材料用量必须控制在设计量内。超过设计用量的材料费用由乙方按市场价的1.3倍承担。

　　9.5乙方必须24小时轮班作业并负责看管工地所有材料与设备（含甲方材料与设备），此类费用已含在乙方单价内，乙方不得因此向甲方索取任何费用。

　　9.6因工程需要需采购材料时，先由乙方根据工程进度情况提供材料采购计划交技术部审核，再交物资部根据工地存料情况进一步核实，然后交项目技术负责人审核，最后交项目经理审批后方给予购买。

　　第十条：甲方责任

　　10.1组建与工程相适应的项目管理班子，全面履行总包合同，组织实施施工管理的各项工作，对工程总工期和质量向发包人负责。

　　10.2负责办理征地拆迁工作，并按业主的规定承担费用。

　　10.3指导工程的施工，对进度、质量、安全实施全方位监督和控制，保证工程的圆满完成。

　　10.4负责工程质量监督、检查、评定，定期对其工程质量进行验收评定（由甲乙双方负责人及质量负责人会同相关部门共同评定）。

　　10.5提供主要工程材料及大型机械设备（塔吊、外用电梯、汽车起重机、卷扬机）。保证物资的供应。

　　10.6负责项目的技术指导及管理工作，包括实施性的施工组织设计的编制，重大施工方案的制订，控制测量等。

　　10.7负责现场对内对外的协调和现场的综合治理工作。

　　第十一条：乙方责任

　　11.1保证向甲方提供有关证件与批文的合法、真实和有效。

　　11.2乙方进场施工的劳务人员，乙方必须与之签订劳动合同，建立起劳动合同关系，否则不得进入工地从事施工。

　　11.3根据本工程工期、所有工序工作量及各项协议条款，在协议签订后，按甲方通知要求五日内组织足够的劳务人员和机具设备进场，保证开工后立即形成均衡生产能力。

　　11.4严格按设计文件、计划要求组织施工，服从甲方监督、检查、指导，确保工程质量，不合格项目必须返工，直至达到优良后才予以计价（结算），返工费用乙方自行承担。

　　11.5乙方应精心组织、合理安排，根据施工现场具体情况制定切实可行的措施。对因乙方施工给当地居民造成了损害，乙方应承担其产生的一切损失和费用。

　　11.6乙方应组织管理好施工队伍，服从甲方现场管理，遵守甲方各项规章制度

　　11.7为完成本工程所布设的临时住房、便道、给排水管道、电力线路等由甲方投入的一切设施乙方应进行维修养护，未经甲方同意不得拆除。

　　11.8按国家的规定，除营业税及附加由甲方交纳外，其它税费、地方或国家的规定费用由乙方自行缴纳，相应的费用已包含在工序单价中。

　　11.9负责甲供材料的卸车，费用已含在相应的单价中。

　　11.10无论什么原因乙方不得向甲方提出任何索赔追加费用要求。

　　11.11不论什么原因乙方不得擅自停工，否则给予10万元一次的罚款。

　　11.12因各种原因，乙方需在结构上开洞、开槽等，其开洞（槽）及修补工作和相应费用由乙方负责。

　　第十二条：安全及文明施工

　　12.1乙方在施工中要认真执行“安全第一、预防为主”的方针，经常对所属人员进行安全交底，安全教育和宣传，并按本协议及有关建筑施工安全的各项规章制度及本工程特点，制定并采取必要的安全防护措施，遵守安全规程，杜绝违章作业，确保安全生产，避免伤亡事故。

　　12.2乙方必须为参加本工程项目施工的所有人员办理保险业务，也可由甲方代办，费用转乙方承担。如果乙方在工序施工期间造成的一切事故包括人员伤亡均由乙方自行处理并承担责任和由此而产生的费用，同时接受地方**、业主及甲方对乙方进行的安全处罚。

　　12.3甲方将在乙方前三期的工程计价中每期扣除1万元作为安全生产保证金。凡因乙方责任导致发生人身伤亡事故的，重伤一人给予乙方10000元处罚，每亡一人给予乙方30000元处罚，同时其责任事故均由乙方承担，虽然甲方给予了安全生产处罚，但并未能免除或减轻乙方应负的其他行政处罚与法律责任。施工中如果未发生安全事故，工程完工后退还安全保证金。

　　12.4为了保障进入现场人员的安全，乙方应在安全有隐患的部位采取必要的防护措施，设置照明、警告标识、信号和安排专职安全防护员现场指挥，其费用已包括在乙方包干单价中。

　　12.5乙方不按业主监理工程师和甲方的要求进行安全施工的，甲方将不予计量。

　　12.6施工期间，施工现场必须做到整洁、整齐，进出施工现场的道路要做到*整干净无积水，水沟要保证畅通。由于乙方没有按上述要求做好施工现场的文明施工，甲方将对乙方处以3000～8000元的罚款。

　　12.7乙方应对所属人员进行文明施工教育，所有现场施工人员必须自觉遵守甲方各项现场管理规定，维护甲方良好的社会信誉，施工过程中必须佩带上岗证牌，头戴安全帽，禁止穿拖鞋上班，杜绝一切不文明现象发生。如发现违章者，甲方将给予违章者500～1000元/次的罚款。

　　第十三条：违约责任

　　13.1乙方有下列情况之一者，甲方有权终止协议，收回所有单项工序并追究乙方违约责任，同时将乙方清退出场，乙方必须在收到甲方退场通知之日起十日内无条件退场，否则甲方有权请求有关部门强制执行，由此造成的一切损失及后果概由乙方自行承担：

　　（1）、经甲方组织检查，乙方在施工进度或质量方面存在严重问题时，甲方发出通知书警告限期整改，若乙方仍组织不力，改善不大，甲方将向乙方发出第二次通知书警告，同时，给予乙方七日观察期，情况未见改观或整改不理想时；

　　（2）、乙方施工质量达不到要求，甲方有权要求乙方无偿返工或修复，返工、返修后达不到规定质量要求时；

　　（3）、乙方施工进度达不到要求，严重影响整个合同段工程进度，经督促、警告仍无力满足要求时（赔偿由此给甲方造成的赶工增加费损失）；

　　（4）、安全管理体系不健全，造成等级以上安全事故的；

　　（5）、乙方严重违约使协议不能继续履行的。

　　13.2乙方不得以任何形式将本劳务转包、分包。否则甲方一经查实，甲方将收回所有单项工序，勒令退场，没收履约金和信誉金，并由乙方自行承担退场引起的相关损失。

　　第十四条：履约保证

　　14.1根据本工程的特殊情况及单项工序的特点，甲方不向乙方支付任何预付款，但乙方在签订本协议之前应向甲方缴纳履约保证x x x x x金壹拾万元，工程竣工后无违约情况给予退还。

　　第十五条：质量保证金条款

　　15.1为确保工程施工质量，本合同采用质量保证金制度。甲方扣留乙方当月验工计价款10%作为质量保证金，待各项工序验收合格移交后退还5%，其余5%在缺陷责任期满后一年内按约定支付。如果在缺陷责任期内合同工序出现质量瑕疵时，该款充作修理费用，不足部分乙方仍然应承担责任。乙方应在收到修补通知之日起七日内派人修理（无法通知则适用后款）；否则，甲方有权委派他人执行，费用在质量保证金中扣除。缺陷责任期满后，无质量瑕疵时，退还本金，不计利息。

　　第十六条：合同附件

　　16.1乙方向提供甲方的《承诺书》、竞标报价的《工程量清单单价》、都是是本合同的重要组成部分，具有同等的法律效力。

　　16.2双方在施工期间发生及签认的验工计价单，领料单、机械、料具租赁单、清算资料以及法人授权书、介绍信、营业执照、资质证书、税务登记证、安全许可证和甲方与业主（建设单位）签订的合同中有关技术、质量、安全规范的条款。都是本协议的组成部分。

　　第十七条：争议解决

　　17.1协议履约过程中发生争议，双方应本着公*、合理的原则，协商解决，协商不成的，双方同意向北京市怀柔区仲裁委员会或法院提请仲裁或诉讼。

　　第十八条：协议生效与终止

　　本协议自甲、乙双方签字并盖章之日起生效，本协议工程履约完毕，双方办理最终结算并支付完所有余款后合同关系即告终止。

　　第十九条：本协议正本贰份，甲乙双方各执壹份，副本肆份，甲方叁份，乙方壹份。

　　甲方：________（公章）乙方（公章）：________

　　代表：________代表：________

　　日期：______年______月______日

设备安装工程合同13

　　发包方（以下简称甲方）：_____________

　　承包方（以下简称乙方）：_____________

　　根据《中华人民共和国合同法》及有关法律法规，结合中标条件，经双方协商，现就舞钢市人民医院病房综合楼消防系统工程 特签订本合同，以资共同遵守：

　　一、工程名称：舞钢市人民医院病房综合楼消防系统工程

　　二、承包范围：

　　施工图纸中所包含的所有消防系统设备；

　　以上消防系统设备的安装、售后服务，整体消防系统（含消防水系统）的安装调试开通并经消防监督部门验收认可。本次招标包含所有消防系统成套装置，其产品品牌在提供时应经甲方考察认可。

　　三、承包方式：按中标价

　　四、质量等级：合格并配合主体争创优良工程。

　　五、工程工期：自甲方或监理出具的开工令之日起计到系统调试结束之日为该工程工期。总工期60个工作日。

　　六、合同价款：（人民币）_____________________

　　七、工程款支付：乙方接到甲方入场通知后三天内组织施工人员进场。

　　施工过程中按施工进度拨款，付至合同总价的80%；安装调试并经消防监督部门验收合格后付至总价的15%；剩余合同总价5%的工程款，质保期满后一个月内结清。

　　八、工程质量：

　　1．工程质量要求达到合格标准，并配合主体工程创优质工程。

　　2．乙方必须严格按照施工图纸、技术资料和消防系统工程施工规范进行施工并接受甲方、监理、总包单位的监督。

　　3．乙方在施工过程中必须遵守下列规定：

　　（1） 由乙方提供的设备材料均应有合格证、消防准用证、产品质量性能检测证明，报甲方审批后方可用于工程；

　　（2） 隐蔽工程必须经甲方、监理认可后，方可进行下一道工序；

　　（3）工程竣工后，乙方按规定对工程实行保修，保修时间自通过竣工验收之日算起。

　　九、工程验收

　　（一）全部设备由乙方进行安装调试，并按有关规定程序报请有关部门验收合格后交付甲方使用，一切费用均由乙方承担。

　　（二）工程竣工后乙方应向消防监督部门及甲方提交如下技术资料：

　　1．设备合格证

　　2．系统工程竣工图

　　3．按舞钢市消防监督部门的规定提交全部资料

　　4．竣工报告及竣工通知书

　　（三）竣工验收资料由乙方编整后，转由总承包单位一并汇总备案。

　　十、质保期

　　质保期为一年（以投标文件承诺的为准），自验收合格签字之日起开始计算十二个月连续运转正常良好。（验收以当地消防监督部门验收为准）在此期间，凡因设备质量及安装质量问题，由乙方免费进行保修。如属乙方原因延迟验收，则质保期计算为验收后的十八个月。

　　十一、售后服务措施

　　（一）人员培训：乙方应免费对甲方操作使用人员进行培训；

　　（二）培训内容为：

　　1．报警和灭火的基本原理；

　　2．设备的操作使用和维护；

　　3．紧急情况的'处理程序和补救措施。

　　（三）服务措施：

　　1．在保修期内，乙方每月应定时进行巡检，并查看值班人员记录，发现隐患及时消除。

　　2．乙方应实行24小时值班制度，当甲方值班人员发现问题通知乙方后，乙方人员应在2小时内赶到甲方进行处理，并做好处理记录。

　　十二、双方责任：

　　（一）乙方责任：

　　1．工程质量达不到合同规定的要求，应无条件返修并承担由此造成的一切费用。

　　2．工程不能按合同规定的工期交付使用的，乙方应赔偿甲方逾期违约金，每延期一天按总造价每日万分之三计算。

　　3．乙方应严格按照国家消防标准组织施工，确保工程质量合格、并配合主体争创优良工程。

　　4．乙方应做到安全文明施工，保证安全施工并接受监理人员的监督。因施工措施不当引起的各类安全事故的全部责任和费用由承包人承担。

　　5．施工期间乙方应遵守甲方所制定的有关规章制度，服从甲方监理人员的指挥。

　　6．工程完工后，乙方应及时组织整理施工图纸和消防验收资料，并按照有关规定程序报请有关部门验收合格后交付甲方使用。如不能顺利完成工程验收，乙方对工程质量负一切责任。

　　7．工程完工后，乙方能顺利完成工程验收，乙方对工程质量负一切责任。

　　（二）甲方责任：

　　1．未能按照合同的规定履行自己应负的责任，竣工工期相应顺延。

　　2．工程未经验收，甲方提前使用或擅自动用，由此而发生的质量或其他问题，甲方承担责任。

　　3．乙方竣工通知书送达十日内无正当理由不进行验收的，赔偿乙方逾期违约金，每延期一天按付款金额每日万分之三计算。

　　4．不按合同规定拨付工程款，每延期一天按付款金额每日万分之三偿付乙方赔偿金。

　　5．施工期间甲方应提供现场监理指导，并协助乙方及时解决和处理施工中遇到的问题。

　　6．甲方应向乙方提供施工所需的水、电、材料堆放场地，乙方施工所用的水、电费用由乙方负责支付。

　　十三、纠纷解决办法

　　执行本合同发生争议，由甲、乙双方协商解决。协商不成，由工程所在地仲裁委员会仲裁或向合同签订地人民法院起诉。

　　十四、合同解释顺序：

　　（一）本合同文件

　　（二）招标文件及其答疑补充文件

　　（三）投标文件及乙方在评标中的询标承诺

　　十五、其它条款：

　　1．未经甲方许可，乙方擅自将工程或工程的一部分转包给其他单位，因此造成的各类责任、损失和工期延误由乙方自负。

　　2．本合同双方签字后生效，并具有法律效力，任何一方违反本合同条款均按《合同法》和国家相关法律法规承担经济责任。

　　3．合同执行过程中，如一方需修改或终止本合同，必须征得对方同意，并酌情赔偿经济损失。合同执行过程中若发生纠纷，双方应友好协商解决，协商不成，可通过人民法院调解。

　　4．本工程若有设计变更，按设计单位出具的变更通知进行签证并调整合同价款。

　　5．本合同正本贰份，副本陆份，具有同等法律效力，由甲、乙双方分别保存。

　　合同签订时间：________ 签订地点：________

　　发包方（章）：________ 承包方（章）：____

　　代表签字：____________ 代表签字：________

　　电话：________________ 电话:_____________

　　地址：________________ 地址：____________

　　开户银行：____________ 开户银行：________

　　银行账号：____________ 银行账号：________

设备安装工程合同14

　　发包方（甲方）：________________代表人：________________

　　承包方（乙方）：________________负责人：________________

　　鉴于甲方是_____________项目的发包人，决定将本项目的制冷设备工程安装交由乙方承包，现就相关事宜达成如下协议：

　　一、甲方为乙方提供的`制冷设备及材料及安装报酬如下：

　　冷库共______间，制冷设备共______套，总价款为__________元。

　　二、交付安装期限

　　自_______年______月______日开始，_______年______月______日竣工交付。

　　三、保修

　　乙方对制冷设备实行保险______年，由于甲方违规操作造成的损失由甲方承担；保修期间从安装调试合格、试运行之日起开始计算。

　　四、验收

　　安装完毕，乙方应在竣工日起______日内通知甲方验收；甲方应在收到验收通知日起______日内组织验收，验收合格后，乙方提供给甲方必要的技术说明、操作方法说明使用注意事项等有关资料。验收不合格的，乙方应无偿返工，直至达到约定标准。

　　五、结算方式及期限

　　1、工程量按照实际施工计算。

　　2、在合同签订后_______日，付预付款_______元；制冷设备运到安装地时，甲方付给乙方_______元；安装调试完毕，运行正常，付给乙方_______元；剩余_______元，作为质保金在保修期届满时无息支付给乙方。

　　六、乙方收到预付款时，及时将款汇给厂家订购设备，设备采用铁路运输（包括公路联运），收到提货通知时，应及时验货付设备款单，及时去提货，运到安装现场甲方不能按合同付款时，乙方不予卸货并可拉走设备。

　　七、甲方提供符合国家规定的三相电源（必须有零线），由于供电的原因导致延误工期，竣工日期顺延。

　　八、由于不可抗力造成损失，乙方不承担责任。

　　九、合同履行过程中，任何一方解除合同均应书面通知对方，给对方造成的任何经济损失，由责任方赔偿。

　　十、违约责任

　　由于工程款未按时到位，甲方如不能按期付款，影响工期，甲方拖延乙方的结算款按每天______%付给乙方违约金；由于乙方原因，不能按期完工，给甲方造成的损失，由乙方承担赔偿责任。

　　十一、附则

　　1、甲方未付清工程总价款时，设备所有权归乙方。

　　2、本合同一式______份，甲乙双方各执______份。

　　3、本合同自双方签字盖章后生效。

　　4、本合同未尽事宜，双方协商解决，协商不成，均可向工程所在地人民法院起诉。

　　甲方：（签字）_________________乙方：（签字）_________________

　　联系电话：_________________联系电话：_________________

　　_________年_____月_____日_________年_____月_____日

设备安装工程合同15

　　发包方：____（以下简称甲方）

　　承包方：____（以下简称乙方）

　　甲乙双方经友好协商，发包方同意将石英砂加工一线的电气安装任务委托给承包方施工。为明确双方责任，确保工程质量和进度，双方依据国家电力行业有关技术规范、规程组织施工，双方同意签订本合同，并共同遵守执行。

　　第一条工程概况

　　1.1工程名称：石英砂加工一线电气安装。

　　1.2工程地点：

　　1.3工程内容：详见合同附件。

　　1.4承包内容及方式：包安装、包验收及全部辅助材料。

　　1.5工程性质：设备材料的安装施工工程。

　　1.6安装工期：

　　1.6.1安装工程开工日期：

　　1.6.2安装工程竣工日期：

　　第二条合同文件

　　施工图纸以及经双方授权工地代表签署的文字性资料为本合同的组成部分。

　　第三条标准和适用法律

　　3.1使用标准和规范：施工图中合同技术附件中所规定的技术要求及相关的国家行业规范与标准。

　　3.2适用法律法规：中华人民共和国有关法律和河源市东源县有关法规及规范性文件。

　　第四条图纸及技术资料

　　4.1图纸保密要求：发包方所提供的图纸资料为发包方享有的技术权益，承包方仅限于本项目施工，不得用于其它项目。承包方未经发包方认可，不得复印、转借以及以任何形式泄漏给非施工人员或第三方并保证工程完工后及时把全部技术图纸资料归还给发包方，否则，发包方有权要求承包方按合同总金额的10%承担违约责任。

　　4.2发包方提供资料：本施工工程所需发包方提供的相关资料和图纸，承包方可根据现场情况适当调整除发包方代表反对以外；其余均由承包方参照发包方技术附件的要求以及行业规范自行设计，经发包方书面同意后方可施工。

　　4.3承包方应在竣工之日起20天内或工程验收前提交2套完整的竣工图及施工过程中的原始记录、更改设计单、检验报告等有关竣工资料，竣工资料必须符合发包方档案统一规范，否则发包方有权拒绝结算。

　　第五条甲、乙双方授权工地代表

　　5.发包方授权工地代表：按照合同条款行使合同约定的权力，履行合同约定的职责，其合法性需发包方书面委任。

　　5.2承包方授权工地代表：按照合同条款行使合同约定的权力，履行合同约定的职责，其合法性需承包方书面委任。

　　5.3甲、乙双方每周定期召开工程协调例会，参加例会人员应包括双方项目经理、现场代表、监理工程师。例会上承包方应对上周工作进行总结，并提出下周计划。发包方、监理对质量、进度作出点评。

　　第六条双方责任：

　　发包方：1、负责工程线路线行协调工作。

　　2、负责本工程质量、施工安全、进度的检查监督工作，并协助承包方做好隐蔽工程的签证工作。

　　3、及时按承包方申请的验收时间进行工程验收。

　　4、负责开工前对承包方项目负责人的技术交底工作。

　　承包方：1、按①《国家城乡电网建设与改造工程管理规定》；②《电力建设工程施工技术管理导则》及国家电力行业有关技术规范、规程组织施工，确保工程质量达到国家或行业标准。

　　2、制订本工程施工组织设计、做好工程计划进度、工程各种施工记录。

　　3、承包方应严格执行***颁发的《建设工程安全生产管理条例》、《农村电网建设与改造工程施工现场安全措施管理办法》及有关安全规程、规定的要求，切实做好施工中的安全工作，加强施工中的安全防范措施。如承包方在施工中发生一切不安全的事故，应由承包方本身负责。

　　4、承包方应负责所有材料的保管工作，并有专人负责材料的进出仓记录，如承包方的原因造成材料的丢失或损坏，均由承包方负责。

　　5、负责提供所供设备材料的合格证明及相关文件资料。

　　6、负责工程验收不合格部分的一切返修费用。

　　7、承包方应积极配合发包方组织的施工质量及安全检查，对发包方提出的整改意见必须及时落实、整改。

　　8、及时提供上级统一规范的竣工资料（一式三份）给发包方。

　　9、承包方负责安装水、电表，并向发包方支付施工用的水、电费，价格按供水、供电公司的价格执行。

　　第七条暂停施工、中止施工或重新分包

　　7.1如果因承包方工程质量或工程进度不能满足发包方需求，发包方有权要求承包方暂停施工。承包方按要求暂停施工，并妥善保护已完工程，实施处理意见后提出复工要求，发包方批准后方可继续施工。发包方在收到承包方复工要求48小时内未予答复，承包方可自行恢复施工。

　　7.2终止施工或重新分包：如果因承包方工程质量或工程进度不能满足发包方需求，发包方有权要求承包方停止施工，承包方由于自身原因确定无法满足合同进度要求，发包方有权终止合同或者将一部分工程量分包给第三方。

　　第八条工期延误

　　若合同的任一方由于不可抗力的原因，即双方不能控制的事件发生，如战争、地震及其它的不可抗力等原因影响了工期，则合同延期执行，工程延期时间与事件的持续时间相等。

　　第九条工期提前

　　根据工程实际情况，如发包方提出要求将工期提前，承包方应尽力确保，并由双方协商后签订提前竣工协议。

　　第十条安装质量和质量检查

　　10.1工程质量

　　10.1.1承包方应对施工工程质量全面负责，施工必须严格按施工图所提要求和标准进行施工。

　　10.1.2发包方确定为不合格的工程，承包方必须返工重来，费用由承包方自行承担。如果因此引起工期延误，承包方应无条件赶工并完成计划。

　　10.2质量检查：发包方代表有权按设计要求和有关验收规范标准进行检查。承包方也应加强自检，并作好必要的检查记录和签证。

　　第十一条隐蔽工程和中间验收

　　工程具备覆盖、掩盖条件或达到合同条款的约定的中间验收部位，承包方自检合格后，在隐蔽和中间验收24小时前通知发包方代表参加，通知内容包括承包方自检记录、隐蔽和中间验收的内容、验收时间和地点。承包方准备验收记录，经验收合格，发包方代表在验收记录上签字后，方可进行覆盖和继续施工。验收不合格，承包方在限定时间内修改后重新验收。48小时内发包方代表不到场，承包方可自行隐蔽并视为发包方认可。

　　第十二条安装工程具备交接条件时，由承包方提前两天提出申请，发包方组织交接。

　　第十三条重新检验

　　发包方代表提出对隐蔽工程重新检验要求时，承包方应按要求进行重检，并在检验后重新验收或修复。检验合格，发包方承担重新检验的工程费用；检验不合格，承包方承担发生的费用并应立即无偿进行修复。

　　第十四条合同价款及调整

　　14.1本项目工程的合同总价为人民币贰佰捌拾万元整（￥480000.00）。

　　14.2当有以下情况之一时，可作价款调整。

　　14.2.1本合同规定之外的工程内容增减。

　　14.2.2本合同规定之内的工程量，如设计变更后单项工程上下变动在5%以内的合同总价不作调整，超过5%以上部分按实际结算。

　　14.2.3发包方代表确认的重大设计变更和工程洽商。

　　第十五条工程款支付及工程价格结算

　　15.1该工程完工，经发包方验收评定合格，在收到承包方开具的全额建安发票并办理完结算支付审批后10个工作日内付至实际结算总金额的90%；

　　15.2留结算总金额10％作为质保金，质保期自调试合格满一年后无发现质量问题到的，在15个工作日内将余款一次付清给承包方。

　　第十六条设计变更

　　16.1发包方或设备供应商提供的设计变更，必须经发包方人员签字方能有效，并要求在施工前通知承包方。

　　16.2承包方原则上应严格按图施工，不得随意更改设计，但确因需要应由承包方提出具体书面变更资料，经发包方代表同意并签证后，才能做出相应的设计变更。

　　第十七条竣工验收及工程保修

　　17.1本工程完工后，承包方严格执行发包方的验收标准和考核制度，包括中间验收、竣工验收，所有验收报告均应由承包方提供检测数据，并由发包方进行复检验收。

　　17.2承包方根据发包方要求，按国家及行业工程竣工有关规定向发包方提供完整竣工资料和竣工验收报告。

　　17.3发包方代表收到竣工验收报告后，应在10日内组织有关部门验收。

　　17.4.工程交工验收后，工程（包括设备）质保期为１年，自该生产线正常投产之日起计算满一年。质量保修证书在交工验收后由承包方填写交给发包方。

　　由施工造成的工程质量问题，发包方应书面通知承包方并约定时间进行修理。在质保期内承包方拒不修理时，发包方可动用质保金请人修理，超支部分应由承包方负担。

　　第十八条解决争议的办法

　　18.1甲、乙双方如在合同履行过程中发生争议时，双方先通过友好协商解决，如协商不成时，任何一方可向合同签订地人民法院提起诉讼。

　　18.2发生争议后，除出现下列情况外，双方都应继续履行合同，保持施工连续，保护好己完工程：

　　18.2.1合同确己无法履行。

　　18.2.2双方协议停止施工。

　　18.2.3调解要求停止施工，且为双方接受。

　　18.2.4法院要求停止施工。

　　第十九条违约

　　19.1甲、乙双方约定，违约应承担以下经济责任：

　　19.1.1发包方代表不能及时给出指令、确认、批准、不按合同约定履行自己的各项义务，使合同无法履行的'，应承担违约的责任，违约金按实际损失向承包方支付。

　　19.1.2承包方不能按合同工期竣工、施工质量达不到设计和规范的要求及本合同附件要求，或发生其它使合同无法履行的行为，承包方应承担违约责任，违约金按实际损失金额向发包方支付，且发包方有权单方解除合同因。除非发包方单方解除合同，承包方承担上述违约责任后，仍应继续履行合同。

　　19.2在履行合同过程中，非法定事由或约定事由出现，一方擅自中途停止合同执行或中途终止合同，视为违约，违约方应承担违约责任，并支付合同总金额的15%违约金给守约方。

　　19.3承包方不得将其承包的全部工程转包给他人或者肢解以后以分包的名义分别转包给他人；否则，发包方有权单方解除合同并按合同总金额的15%追究承包方的违约责任。

　　第二十条索赔

　　当发生索赔时，可按以下规定向责任方索赔：

　　20.1有正当索赔理由，具有索赔事件发生时的有关证据。

　　20.2索赔事件发生后20个工作日内，索赔方向责任方发出要求索赔的通知。

　　20.3责任方在接到索赔通知后20个工作日内给予确认，或要求提供进一步补充索赔理由和证据，责任方在20个工作日内未给予答复，应视为该项索赔已经确认。

　　第二十一条安全施工

　　21.1承包方按有关规定，采取严格的安全措施，施工人员必须带好安全劳保用品后方可上岗。发包方责任造成的安全事故由发包方负责，承包方责任造成的安全事故由承包方负责并承担因此发生的一切费用，第三方责任造成的安全事故由发包方协调或由仲裁机构仲裁。

　　21.2发生重大伤亡事故，承包方应按有关规定立即上报有关部门并通知发包方代表，同时按**有关部门要求处理。

　　21.3承包方在施工过程中必须接受发包方现场安全调度的协调、管理，并配合相关施工单位积极完成施工任务，否则发包方有权按500-1000元/次的罚款在工程款中扣除。

　　第二十二条保险

　　22.1发包方负责施工现场发包方提供的设备和材料及发包方人员的生命财产保险及其有关费用。

　　22.2承包方负责自己在施工现场的人员生命财产和机械设备的保险及其有关费用。

　　第二十三条合同的生效及终止

　　23.1本合同自双方代表签字并加盖合同章之日起生效。

　　23.2本合同在双方完成相互约定的内容后即告终止。

　　第二十四条合同份数

　　本合同正本一式陆份，发包方执肆份，承包方执贰份，具有同等效力。

　　第二十五条其它

　　25.1本合同未尽事宜，另行协商解决。

　　25.2合同附件一为本合同的组成部分。

　　发包方：________承包方：________

　　法定代表人：____法定代表人：____

　　委托代理人：____委托代理人：____

　　签约日期：__年__月__日日期：__年__月__日

设备安装工程合同实用十篇（扩展3）

——安装工程合同 (菁华9篇)

安装工程合同1

　　发包单位：(以下简称甲方)

　　承包单位：(以下简称乙方)

　　根据《中华人民共和国合同法》和《中华人民共和国建筑法》的规定，结合本工程具体情况，经甲、乙双方友好协商，乙方承包甲方承接的 有关事宜达成如下合同条款，望双方共同遵守、执行。

　　一、工程概况

　　1.1工程名称：

　　1.2工程地点：

　　1.3工程内容：

　　1.4工程期限：年日或按甲方承接的对外合同工期要求共

　　1.5合同价款：采用总价人民币元(大写)(工程施工中的垂直运输，施工现场用水电，水泥与河沙，安装用钢筋等相关辅助材料费用由甲方负责)。

　　1.6工程单价：/米，工程量米。

　　二、合同文件使用的语言文字标准、规范和适用法律。

　　2.1本合同文件使用汉语。

　　2.2适用标准、规范：按国家有关混凝土预制产品生产及安装质量评定标准和施工技术验收规范，符合京津城际铁路公司质量验收标准以及甲方所提供图纸和本工程要求标准执行。

　　2.3中华人民共和国有关法律、法规均对本合同有约束力。

　　三、甲方义务

　　3.1在开工前日，协助业主进行图纸会审，审定乙方编制的施工组织方案，向乙方进行技术交底。

　　3.2协调处理甲乙方与业主的关系，协调有关部门做好现场保卫、消防、垃圾处理工作。

　　3.3指派一名工程师为甲方驻工地代表，负责合同履行。对工程质量、进度进行监督检查。协助乙方办理签证、登记、变更手续、验收、结算和其他事宜。如需更换工地代表，应在更换前三日以书面形式通知乙方。

　　3.4按合同约定支付工程款项。

　　3.5在经业主确认设计方案后不得擅自变更设计方案或终止本合同(含设计、施工方案)，否则，对给乙方造成的损失承担全部赔偿责任。

　　四、乙方义务

　　4.1按甲方要求完成施工图设计或与工程配套的设计，经甲方批准签字后使用。

　　4.2按甲方认可的设计方案要求并根据现场实际需求量，乙方组织材料、机具、劳动力进行施工。

　　4.3指派一名为乙方驻工地代表，负责合同履行。按要求组织施工，保质、保量、按期完成施工任务，解决由乙方负责的各项事宜。如需更换工地代表，应在更换前三日以书面形式通知甲方。

　　4.4材料的运输，二次转运及现场施工。

　　4.5按甲方审定的施工组织方案，保证材料供货及施工进度，做到安全文明施工。

　　4.6产品质量应达到甲方约定的质量标准，并出具相关技术资料。

　　4.7不得擅自变更经甲方签字确认的设计方案或终止合同，否则，对给甲方造成的损失承担全部赔偿责任。

　　五、施工安全

　　乙方严格按国家有关现行安全法规采取相应的安全防范措施，并建立安全文明施工计划书，施工过程中因乙方违章作业造成的工作事故由乙方自行负责。

　　六、工期延误

　　对以下原因造成竣工日期推迟的延误，以甲方代表确认，工期相应顺延：

　　6.1设计变更、工程量变更增加造成工期延误。

　　6.2一周内非乙方原因停水、停电造成停工累计8小时(含8小时)。

　　6.3因甲方原因(未按施工进度提供作业面，影响乙方关键线路进度)造成的工期延误，并由甲方承担乙方的停工、窝工损失。

　　*不可抗拒自然因素造成工期延误。

　　七、付款方式：

　　7.1本合同签订生效并进场施工后七日内，甲方按合同向乙方支付工程制作模具定金人民币 元(大写) ，乙方即组织材料进行制作产品样品。

　　7.2A产品样品外观和相关质量经乙方组织验收合格后，甲方根据本合同工程量向乙方支付工程材料预付款计 元，大写 ，乙方材料进场后进行安装施工，当乙方完成工程量的 %时，甲方向乙方支付第一次工程进度款为总工程款的 %计价 元。

　　7.2B当乙方安装完成工程量的%时甲方向乙方支付第二次工程进度款为总工程款的 %，计价 元(此次付款减扣模具定金 元，实付 元。)

　　7.2C当乙方工程完工，经甲乙双方验收合格后，甲方向乙方支付总工程款的10%计价 元整。

　　7.2D余下工程款项经业主单位验收后支付总工程款5%，计价 元。

　　7.3余下总工程款5%作为本工程质量保证金，本工程质量保证半年内无质量缺陷，甲方向乙方支付2%，计价为 元，余下3%保证1年内支付完毕，计价 元。

　　7.4工程款以转帐方式支付至合同约定乙方帐户：以现金方式支付(须由乙方每次以书面形式指派或委托指定的专人收取)的，结算时以乙方出具的加盖有乙方财务专用章的发票或乙方指派经办人的现金收条为准。

　　7.5乙方工地代表或其他工作人员以乙方名义向甲方借款。非经乙方事先书面确认，乙方将不予认可，其造成的损失由甲方自行负责。

　　八、工程验收

　　8.1在乙方制作样品后，经甲方进行生产的验收，并发出书面通知进行批量生产，甲、乙双方在工程进行中应及时对隐蔽工程进行验收。

　　8.2在经甲、乙双方验收合格二日内，甲方应在验收记录上签字。

　　8.3如甲方要求对已隐蔽工程重新检验时，乙方应予同意。若复验不合格，其复验及返工费用由乙方承担，且工期不顺延。

　　8.4乙方工程合同约定内容完工后，须提交竣工验收报告并以书面通知甲方进行单项工程验收。甲方应在接到验收通知七日内组织验收，经验收合格后三日内办理验收移交手续。

　　8.5对甲方依照合同提出的合理整改要求，乙方应及时予以完善解决。乙方整改结束后应及时向甲方提交整改完工报告，甲方在收到整改完工报告后三日内组织验收。

　　8.6工程验收合格后，甲、乙双方应在验收报告上签字认可。

　　8.7工程的验收以业主验收合格为准。

　　九、合同价款的调整

　　9.4施工中如发生设计变更，双方应根据具体情况另行协商。如因设计变更造成乙方经济损失，则由甲方向乙方赔偿相应损失。

　　9.2施工中如有增添工程项目，甲、乙双方另行签订补充合同或以现场签证为准，增添项目的工期应另行确定。

　　9.3在施工中若出现合同价款应予以调整的.情形后三日内，乙方应将调整的原因，金额以书面形式通知甲方代表。

　　十、工程量的确认

　　10.1乙方(单项)工程完工后须向甲方现场代表提交共同确认工程量的报告。甲方代表应在接到报告后三日内会同乙方确定审定时间，并在审定人员和时间确定后十四日核实已完工程量(下称计算)。

　　10.2计量应双方到场，若一方在约定时间内未到场计量，则另一方的计量结果有效，且作为结算依据。

　　十一、竣工结算

　　11.1工程竣工验收合格后五日内，乙方向甲方递交竣工结算报告及结算资料，甲方应予以签收。

　　11.2甲方收到乙方递交的竣工结算报告及结算资料后在国家规定的二十八日内进行核实，给予确认或提出修改意见。

　　十二、违约责任

　　13.1甲方违约应承担的责任；

　　13.1.1甲方未按合同约定支付乙方工程进度款，乙方有权停工、工期应予顺延。 13.1.2甲方未按合同约定支付乙方工程竣工结算价款的，逾期应向乙方支付应付款项每日万分之五的违约金直至款项付清为止。

　　十三、合同争议的解决

　　若因本合同发生纠纷，双方应友好协商解决，如协商不能解决的应向乙方所在地法院提起诉讼。

　　十四、合同生效

　　14.1本合同经双方签字盖章后生效。

　　14.2甲、乙双方的任何补充合同、协议、承诺或备忘均应以书面方式予以确立，乙方不认可任何口头形式的补充合同、协议、承诺或备忘。

　　十五、合同份数

　　本合同书共四份，正本、副本各一式二份，甲、乙双方各执正本、副本一份且同具法律效律。

　　十六、其它约定

　　16.1本合同条款甲、乙双方已认真阅读完全、充分理解，签字盖章之日生效，在双方履行完合同约定的内容后，本合同自行失效。

　　16.2本合同中未尽事宜，甲乙双方本着互诚互信，*等合作的态度，另行签订谅解备忘录，妥善解决。

　　甲方(公章)：_________乙方(公章)：_________

　　法定代表人(签字)：_________法定代表人(签字)：_________

　　_________年____月____日 _________年____月____日

安装工程合同2

　　发包方(甲方)：

　　承包方(乙方)：

　　根据《中华人民共和国合同法》、和《建筑安装工程承包合同条例》、双方经友好协商，甲方将 工程分包给乙方施工。本着*等互利，协商一致的原则双方就有关事项达成以下协议：

　　第一条：工程概况

　　1.工程名称：

　　2.工程地点：

　　3.工程开工日期： 年 月 日

　　4.工程竣工日期： 年 月 日

　　第二条：合同承包范围

　　第三条：承包方式

　　第四条：合同价款

　　1.本工程合同价款为：第五条：驻工地代表：

　　1、 甲方驻工地代表姓名：

　　2、 甲方驻工地代表职责：按照合同约定，及时向乙方提供所需指令，批准，图纸并履行其他合同约定的义务。

　　3、 乙方驻工地代表姓名： 联系电话：

　　4、 乙方驻工地代表职责：按甲方代表批准的作业计划，工期控制计划，质量目标和甲方代表依据合同发出的指令，要求组织施工，履行合同中约定的其他权利义务。

　　第六条：甲方责任：

　　1. 工程开始施工前，甲方负责组织图纸技术交底，审查乙方的分项工程施工方案，确定修改范围。

　　2. 按合同规定支付乙方工程款项。

　　第七条：乙方责任：

　　1， 按合同约定及甲方要求的时间准时进场。

　　2， 负责本工程承包范围内的施工，质量，安全及工程保修责任。

　　3， 乙方所供应材料，应保证材料符合设计质量要求。

　　4， 明确工地负责人，并向甲方提供施工人员名单。

　　5， 分包方须负责提供施工所用的所有材料，机具及随机所用的电线和配件，并保证所用机具性能良好，符合甲方的安全要求。

　　6， 遵守甲方现场关于安全，文明施工，后勤卫生，环保，消防，保卫等方面的管理规定。违反规定，造成的一切责任及损失均由乙方承担。

　　第八条：工期延误：

　　对以下造成竣工日期推迟的延误，经甲方代表确认，工期相应顺延。

　　1， 增加工作内容或重大设计变更。

　　2， 甲方未按合同约定时间提供符合要求的工作面，或修改范围不能及时提供。

　　3， 合同中约定或甲方代表同意给予顺延的其他情况。在上述情况发生后2天内，乙方就延误内容向甲方代表提出书面报告。甲方在收到报告后2天内就工期延长给出书面答复。非上述原因，工程不能按合同工期完工，乙方承担违约责任。

　　第九条：安全及文明施工：

　　1， 乙方应按有关规定，对其施工人员进行安全教育及安全交底，采取严格的安全防护措施，承担由于自身安全措施不力造成事故的责任和因此发生的费用。非乙方责任造成的伤亡事故，由责任方承担责任和有关费用。发生重大伤亡事故，乙方应按有关规定立即报有关部门并通知甲方代表。同时按*有关部门要求处理。甲方为抢救提供必要条件，发生的费用由事故责任方承担。

　　2， 乙方负责所承包工程施工的安全防护工作，配备专职安全员，对操作工人的'安全生产负责。

　　3， 乙方在施工中所用的全部机具必须经检验合格，并符合国家有关规定和机具安全使用标准。若乙方违反操作规程或使用不符合安全标准的各类机械设备及生产机具，而造成的一切安全事故，均由分包方自行负责，并承担由此引起的一切经济损失。

　　第十条：工期，质量约定：

　　1， 由于乙方原因造成工期延误，每拖延一天，乙方应向甲方交纳工程总价1%，作为拖期罚款。拖期罚款总额不超过工程总价的5%。

　　2， 在保修期满后，甲方于14日内，在无任何需要保修问题的情况下，退还5%保修金给乙方。

　　3， 其他约定：

　　第十一条：付款方式：

　　1， 合同签定后，甲方向乙方付总工程款的30%，即人民币 元，货物进入现场以后，并且放缆完毕后，甲方向乙方付总工程款的50%，即人民币 元，工程竣工并通过验收完工，甲方支付合同价款15%给乙方，即： 元。剩余5%即： 元作为工程保修款，在保修期内乙方应完全履行保修义务，保修期满后，保修款将全额无息返还乙方;若在保修期内乙方不履行或不完全履行保修义务，则甲方有权扣取保修款。 第十二条：合同生效与终止：

　　1， 本合同自双方起签定盖章之日起生效;

　　2， 本合同在双方完成约定工作内容，保修完成后即告终止。

　　第十三条：合同份数：

　　1， 本合同正本两份具有同等效力，由甲乙双方分别保存。

　　2， 本合同一式份：甲方保存份。

　　甲方(公章)：_________ 乙方(公章)：_________

　　法定代表人(签字)：_________ 法定代表人(签字)：_________

　　_________年____月____日 _________年____月____日

安装工程合同3

　　于____年____月____日，______________有限公司（简称甲方）与______________有限公司（简称乙方），签订安装主机的项目合同。

　　1．安装工程名称：_____________________。

　　2．工程地点：甲方___________________港口。

　　3．工程范围：本合同所附图纸及估价单。

　　4．完工期限：本安装工程将配合甲方___________________在甲方港口建造工程完工后_____天内，完成安装工程，其中包括______________主机试验运行。

　　5．安装工程总价格：_______________美元整。

　　6．安装工程付款进度：

　　第1期：甲方在本合同开始实施时，付给乙方工程总价_____％，即________________________美元整；

　　第2期：甲方在A港口造船工程开始时，付给乙方工程总价_____％，即____________________美元整；

　　第3期：在安装管路时，甲方付给乙方工程总价_____％，即_______________________美元整；

　　第4期：在主机的主要设备运抵工地时，甲方付给乙方工程总价的_____％，即_________________美元整；

　　第5期：在安装工程完毕时，甲方付给乙方工程总价的_____％，即________________美元整；

　　第6期：在工程验收合格后，甲方付给乙方工程总价余额的_____％，即_____________________美元整。

　　7．违约罚款：因乙方原因未准时完工时，应由乙方负责，应付违约罚款，每天按总价的_____％计算，即_____________美元整。

　　8．增加或减少工程：若甲方需修改、增加或减少其工程计划时，总价之增减，应按双方规定之订单计算。若需新增加工程量，双方应另行协商该项新增加工程之单价。若甲方因修改原计划而将已完工部份工程或已运抵工地之材料弃置，甲方在验收后，应按双方规定的单价对乙方已完成的工程费用及材料费，予以支付。

　　9．监督进度：甲方派去的监督人员或代表对工程进度予以监督并有权予以监工、指导。乙方应按甲方人员或代表的指示正确施工，不得以任何借口置之不理。

　　10．工程停止：若甲方通知乙方将工程停止，其原因并非应由乙方负责者，乙方可停止并要求甲方按照已完成工程的数量、运抵工地的材料及其他合理费用，在已交款中增付或扣除。

　　11．工程保管：在工程开始时，完工移交前，已完工的工程及留在工地的材料、工具、设备等，均由乙方保管。除人力不能抵抗的灾害外，乙方应对保管中的一切，负损害之全责。如遇不可抵抗的天灾人祸，乙方应详列损害实情，向甲方提出恢复原状的价格及日期，以供甲方核对付款之用。若甲方决定不再继续施工，按合同第10条规定结束。

　　12．工程保证：除天灾或因甲方使用不当的原因外，乙方应在甲方验收后保证工程质量良好1年。

　　13．附带条款：在工程进行中，若因乙方的过错，使甲方或其他人员受到损害，乙方应负责赔偿。但其损害原因是由甲方或与甲方订约之其他工程人员的过错所造成，则应由甲方完全负责。

　　14．附件：本合同附件应视为本合同的一部份，与其他条款有同等效力。

　　附件包括：（1）图样；（2）估价单。

　　15．合同形式：本合同一式两份，甲乙双方各执一份。另各保留两份副本供双方存档备查。

　　16．附加条款：主机的保养－－乙方应在甲方验收后，提供免费及定期对__________主机保养服务_____年，每_____个月派员一次维护正常运行。

　　本合同按双方所签日期生效。

　　甲方：____________________

　　乙方：____________________

　　由：______________________________由：____________________________承包人。

　　承包人与欲求安装工程的业主双方经洽谈或招标、投标达成默契而签订合同。承包者必须根据工程图纸及业主要求的特殊条件予以施工，而且在一定的时间内承担维修业务。为完成安装施工任务，承包者还需提供施工设备、特殊工具、施工监督工程师及所需的劳动力等。

　　工程承包有综合承包人（总承包）和专业承包人。承包人对工程进度、质量、保证、验收等承担责任。业主必须按时支付工程进度款。

　　国际间的工程安装和工程承包是一种比较实用的而且广泛被人们所接受的经济技术的合作方式。

安装工程合同4

　　发包方（甲方）：

　　承包方（乙方）：

　　经协商确定，甲方将___________餐厅的消防工程交由乙方承包，现就相关事宜达成如下协议：

　　一、工程概况

　　1、工程名称：

　　2、工程地点：

　　3、承包方式：

　　4、承包范围：

　　二、工程价款

　　1、合同价款据实结算，共______*方米，每*方米______元，共计____________元。

　　2、因甲方原因更改图纸或另增加工程量，其增加部分经双方协商，另行办理增补手续。

　　三、施工期限

　　计划开工期：______年______月______日，计划完工期：______年______月______日，共______天。

　　四、双方职责

　　1、甲方免费提供水源、电源、材料堆放和施工场地，满足施工需要。

　　2、甲方应在合同签订后三天内完成图纸和技术交底。

　　3、甲方需提供消防审核、验收相关资料

　　3、乙方负责施工区域临时设施，做好人员、设备的安全管理，因施工造成的一切安全事故由乙方承担所有责任。

　　4、乙方按消防设计图纸施工，施工的项目应保证能符合消防部门验收质量合格的要求。

　　5、乙方负责办理消防审核、验收，最终以验收合格为准。

　　6、消防器材送检材料由乙方提供及送检费用，装修送检材料由装修施工单位提供，送检费用由甲方与装修施工单位协商。

　　五、工程质量、验收及保修

　　1、乙方必须严格按照国家颁发的`施工验收规范进行施工验收，并接受甲方指派代表的监督。竣工验收合格前所产生的一切费用由乙方负责。

　　2、乙方禁止使用不合格的材料、设备进行施工安装，否则发生返工的费用由乙方自负。

　　3、在验收前乙方应提供消防系统竣工图及开通调试报告。

　　4、乙方提供______年免费保修维护，从竣工验收合格之日起算。保修期外，乙方仍须提供维修服务，酌情收取有关费用。

　　六、付款方式

　　1、乙方进场，甲方付乙方工程款______%。

　　2、施工50%，甲方付乙方工程款______%。

　　3、消防验收前，甲方付乙方工程款______%。

　　4、消防验收合格后，余款一次性付清。

　　七、违约责任

　　1、双方不得无故终止合同的履行，因一方原因无法履行合同的，须提前______天告知对方，否则应承担守约方因此受到的所有损失。

　　2、任何一方违反本合同的条款，给合同履行造成实质性影响的，都须承担相应的违约责任。

　　八、附则

　　1、本合同一式份，双方各执份，具有同等法律效力。

　　2、因履行合同发生争议，双方协商不成的，均可向工程所在地的人民法院起诉。

　　3、本合同未尽事宜，双方协商解决。

　　甲方：

　　负责人：

　　联系方式：

　　签订日期：______年______月______日

　　乙方：

　　负责人：

　　联系方式：

　　签订日期：______年______月______日

安装工程合同5

　　甲方：乙方：

　　依照《中华人民共和国合同法》等相关法律法规的规定，遵循*等、自愿、公*和诚信的原则，双方就本建设工程施工事项协商一致，订立本合同。

　　一、工程概况

　　工程名称：

　　工程地点：

　　工程内容：

　　二、工程采购设备及总价如下：

　　1、合同总金额￥元（大写人民币：元整）。该金额包括但不限于设备费用、安装费用、调试费用、人工费用、运输费用、保管费用、人员培训、税金、售后服务、质保、保险费（如有）等本合同项下所涉及的费用。

　　2、采购设备清单详见附件《报价清单》。

　　三、产品质量及施工要求

　　1、乙方须按附件要求向甲方提供符合国家产品质量标准的原厂原装正品设备，并向甲方提交设备的品质保证书、合格证、说明书、技术资料等资料，不得以任何理由以次充好。未经甲方书面同意，不得随意更改方案。乙方应保证，甲方在使用该产品时，免受第三方提出的侵犯其专利权、商标权或工业设计权的起诉。如有第三方起诉侵权的，乙方应负全部责任。

　　2、乙方所提供合同内设备应保证产品内外包装完好无损，若不能达到要求，甲方有权要求乙方立即更换合格产品直至解除合同。

　　3、在签订合同后，乙方按照甲方要求负责设备安装、调试，要求做到布局合理，布线规范，便于使用及维护，符合国家有关技术标准。施工期间，乙方应保证施工场地内材料堆放整齐有序，无废弃垃圾等。

　　4、因乙方原因造成质量不合格所产生的返工费、检测费等均由乙方自行承担，甲方可以从乙方任何一次的工程款中扣除，并不追加工期。

　　5。乙方在施工过程中因设备、操作不当等原因造成的安全事故损失均由乙方负责，与甲方无关。乙方必须为从事危险作业的职工办理意外伤害保险，并为场地内自有人员生命财产和施工机械设备办理保险，支付保险费用。

　　6。由甲方提供安装场地及电源。

　　四、技术标准及质量保证

　　（1）布线标准：乙方监控系统布线施工，严格遵照国际《民用闭路监控电视系统技术规范》GB50198-94。综合布线符合《综合布线工程验收规范》GB50312-20xx（2）乙方所供设备均以生产厂家提供的产品技术资料为技术标准。（3）乙方保证本项目所*品均为合同中指定的产品，且包装为原包装。

　　五、工程项目建设期限

　　1、合同签定后按甲方通知时间进场施工，整个施工工期天。2、乙方按设计要求完成设备安装调试，并能投入正常使用。

　　六、售后服务

　　1、乙方所提供合同内设备，从甲方验收合格且签署验收合格报告之日起，所有产品及零配件质保期按产品规定说明办理。无相关质保规定的自设备安装完毕，工程验收合格之日起个月内，乙方负责对因设备本身质量所出现的故障免费保修或更换。前述质保期限双方理解有异议的，按照质保最长期限为准。

　　在质保期内，若乙方所提供的设备有产品质量问题，由乙方负责免费更换或维修。质保期满后，设备维修时，乙方按成本费计算并收取一定的工时费。更换的产品必须是全新的，且质保期限从安装完毕验收合格之日算起。

　　2、凡由产品质量问题引起的各类故障，乙方在接到甲方故障报修通知后，在2小时内响应，8小时内解决故障，若在8小时内不能排除故障的，则应由乙方提供备用设备给甲方使用。如乙方未能及时响应，甲方有权自行联系第三方维修，维修费用由乙方承担。

　　3、乙方向甲方免费培训1-2名设备操作管理人员，要求达到能正确使用与维护本合同的设施、设备，培训累计时间不低于天。

　　七、竣工验收及付款方式

　　1、竣工验收：项目施工安装、调试完毕，由乙方书面通知甲方验收。甲方自书面通知之日起5个工作日内完成验收。如验收合格，甲方应在5个工作日内向乙方出具书面的验收合格证明。

　　2、款项支付：

　　1)工程全部施工完毕且甲方出具验收合格证明后二十个工作日内，甲方支付合同总价的100%，小写：￥元（大写人民币：元整）。合同款需以支票或银行汇款的形式支付至乙方所提供的开户银行帐号上：乙方开户银行帐号信息：开户银行：银行帐号：税号：

　　2)支付条件：甲方付款前，乙方需向甲方按照合同约定先行向甲方提供符合甲方所在地税务局要求的发票，如乙方向甲方提供的发票不符合本合同约定或法律规定，因此给甲方造成的.一切损失由乙方承担（包括但不限于损害赔偿、消除影响等）。因乙方延迟开具发票，导致甲方延迟付款的，甲方不承担责任。

　　八、约定事项

　　（1）为确保工期，争取提前竣工，由甲乙双方共同组成工程实施小组。乙方驻场代表为：，联系方式为：。

　　（2）合同如需变更，甲、乙双方另行协商确定变更事宜，双方法定代表人或授权代表签字并盖章之日起生效，并作为本合同的附件。

　　（3）附件作为本合同要件，乙方必须遵照执行。

　　（4）乙方对以上设备及施工项目质保个月。质保期起始时间以甲方验收合格之日起计算。

　　九、违约责任

　　1。乙方必须严格按合同要求按时、按质（即合同要求的设备的规格、型号）、按量完成供货与安装调试完毕并交付甲方使用。如有违约，每违约一天，按合同总金额的2‰向甲方支付违约金，违约超过30天的，甲方有权单方解除合同，甲方解除合同的，乙方须将甲方已经支付的全部款项返还给甲方，并向甲方支付合同总金额15%的违约金。上述违约金不足以弥补甲方所受损失（包括但不限于实际损失、预期可得利益、诉讼费、律师费、鉴定费、交通费等）的，以甲方所受损失为准。

　　2。在乙方无瑕疵履行合同后，甲方保证按时向乙方支付合同款项，如有违约，每违约一天，按合同总金额的2‰向乙方支付违约金。

　　3。由于任何一方的违约，造成该合同有关条款不能实施或守约方解除合同，应赔偿对方本合同总金额的15%作为违约金。

　　4。乙方违反本合同的约定，未能在约定的时间内到达现场进行维修服务的，每迟到一次，乙方向甲方支付合同总金额2‰的违约金。

　　5。乙方不得将工程分包或者转包其他单位和个人，一经发现，视为乙方违约，取消乙方承包资格，乙方应于甲方通知当日无条件清场，无权要求甲方支付费用，并退还所有甲方已付费用，还应向甲方支付合同总金额15%的违约金。上述违约金不足以弥补甲方所受损失（包括但不限于实际损失、预期可得利益、诉讼费、律师费、鉴定费、交通费等）的，以甲方所受损失为准。

　　十、本合同按《中华人民共和国合同法》，《中华人民共和国产品质量法》，《消费者权益保护法》等有关法律条款执行。

　　合同执行中，若发生纠纷，由甲乙双方协商解决，协商不成，提交甲方所在地法院审理。施工期间出现工伤事故，由乙方自行负责。本合同一式肆份，由甲方执叁份，乙方执壹份。未尽事宜，由甲乙双方友好协商，签订书面补充协议。

　　本合同自双方法定代表人或授权代表签字并加盖公章之日起生效。合同约定事项履行完毕后，合同效力终止。

　　（以下无正文）

　　甲方：乙方：

　　法定代表人或授权代表签字：法定代表人或授权代表签字：

　　日期：日期：

　　地址：地址：

安装工程合同6

　　委托人（甲方）：__________________

　　受托人（乙方）：__________________

　　兹由甲方委托乙方办理工程审计业务，经双方协商同意共同遵守如下条款。

　　一、委托审计项目名称、目的

　　______________________________________________________________。

　　二、委托审计的时间

　　自________年____月____日至________年____月____日。

　　三、委托审计的方式

　　______________________________________________________________。

　　四、双方责任

　　（一）甲方须向乙方提供真实、准确的资料；

　　（二）乙方有责任按照甲方委托的审计内容和要求按时按质完成审计工作并出具审计报告书；

　　（三）乙方有为甲方所提供的资料、文件及审计报告书内容等进行保密的义务。

　　五、双方违约责任

　　（一）甲方拒绝或未按期向乙方支付审计业务费，乙方有权停止工作或不向甲方提供审计报告书；

　　（二）甲方未同乙方协商而擅自变更或减除已签订的协议，不得索要已支付给乙方的款项；

　　（三）甲方未及时向乙方提供真实、合法的资料，由此产生的不良后果由甲方负责，乙方不承担责任，并支付乙方总协议收入25％的违约金；

　　（四）乙方在甲方的积极配合下，不能按期完成审计工作，或未同甲方协商擅自变更、减除乙签订的协议，应视为违约，违约金为总协议的25％。

　　六、收费标准及结算方式

　　（一）收费标准：_____________________________________________。

　　（二）结算方式：按收费标准，经双方协定，由甲方预付乙方审计费_________元，待审计验证结束后一次结算。

　　七、其他事项

　　（一）甲方须向乙方提供审计工作中必要的交通、食宿等费用；

　　（二）本协议经双方签字，并加盖单位的公章或合同专用章后，即发生法律效力；

　　（三）本协议正本一式三份，具有同等法律效力；

　　（四）如遇到国家有关政策调整、法律修改及其他不可抗力事件，导致甲、乙双方或任何一方无法履行本协议，所遗留问题由双方协商解决。

　　甲方（公章）：__________

　　法人代表（签字）：______

　　联系人：________________

　　地址：__________________

　　电话：__________________

　　开户银行：______________

　　帐户：__________________

　　________年____月____日

　　乙方（公章）：__________

　　法人代表（签字）：______

　　联系人：________________

　　地址：__________________

　　电话：__________________

　　开户银行：______________

　　帐户：__________________

　　________年____月____日

安装工程合同7

　　甲方：

　　乙方：

　　依照《中华人民共和国合同法》，遵循*等、自愿、公*和诚信的原则，双方就本建设工程施工事项协商一致，订立本合同。

　　一、工程概况

　　工程名称：电子监控系统工程

　　工程地点：xx

　　工程内容：监控系统布线、设备安装及调试

　　二、工程总价：详见附件1（工程价格汇总表）

　　三、产品质量及安装调试要求：

　　1、乙方须按要求向甲方提供符合国家产品质量标准的正品设备，不得以任何理由以次充好，如发现有非正品则乙方以一赔十。未经甲方同意，不得随意更改方案。并提供各设备有关品质证明书，合格证，说明书，相关软件等资料。

　　2、乙方所提供合同内设备应保证产品内外包装完好无损，若不能达到要求，甲方有权要求乙方立即更换合格产品直至解除合同。由此带来的一切损失由乙方负责。

　　3、在签订合同后，乙方按照甲方要求负责设备安装、调试，要求做到布局合理，布线规范，便于使用及维护，符合国家有关技术标准。

　　四、技术标准及质量保证黏

　　（1）布线标准：乙方监控系统布线施工，严格遵照国际《民用闭路监控电视系统技术规范》GB50198—94。

　　（2）乙方所供设备均以生产厂家提供的产品技术资料为技术标准。

　　（3）乙方保证本项目所*品均为合同中指定的产品，且包装为原包装。产品进场时提供供货证明，经甲方验收后进行施工。

　　五、工程项目建设期限：

　　合同签定后日内进场施工，整个施工工期为xx天。（xx年xx月xx日开工xx年xx月xx日以前乙方按设计要求完成设备安装调试。并能投入正常使用。）

　　六、售后服务：

　　1、乙方所提供合同内设备，从验收之日起，所有产品及零配件质保期按规定办理。在质保期内，若有产品质量问题，由乙方负责免费更换或维修。质保期满后，设备维修时，乙方按成本费计算。更换的产品必须是新的，且质保期限从当时算起。

　　2、凡由产品质量问题引起的各类故障，乙方在接到甲方故障报修通知后，在12小时内响应，12小时内解决故障。

　　七、竣工验收及付款方式：

　　项目施工安装、调试完毕，由乙方通知甲方组织验收。

　　项目施工安装、调试完毕后，由甲方验收。自验收合格之日支付合同总金额。

　　八、施工期间出现工伤事故，由施工单位自行负责。

　　九、本合同一式两份，由甲乙方各执一份。

　　十、未尽事宜，由甲乙双方友好协商解决。

　　十一、本合同经双方法定代表人签字后生效。货款两清后，合同效力终止。

　　甲方：

　　年月日

　　乙方：

　　年月日

安装工程合同8

　　发包人（以下简称甲方）：承包人（以下简称乙方）：风险提示：发包人的相对义务

　　根据法律规定发包人应办理法律规定由其办理的许可、批准或备案，包括但不限于建设用地规划许可证、建设工程规划许可证、建设工程施工许可证、施工所需临时用水、临时用电、中断道路交通、临时占用土地等许可和批准。且发包人应协助承包人办理法律规定的有关施工证件和批件。

　　若发包人因未能及时办理完毕前述许可、批准或备案，由发包人承担由此增加的费用和（或）延误的工期，并支付承包人合理的利润。按照《中华人民共和国合同法》和《中华人民共和国建筑法》及其有关其它法律、行政法规，遵循*等、自愿、公*和诚实信用的原则，双方就本仓库夹芯保温板安装工程施工事项协商一致，结合本工程具体情况，双方特签订如下协议。

　　一、工程概况

　　1、工程名称：

　　2、工程地点：

　　3、工程内容：

　　4、承包方式：

　　5、承包内容：

　　二、合同总额及付款方式

　　1、合同总额：工程合同总价款：_____________万元整。

　　2、本工程采取综合单价不变，工程量按实际完成量进行结算。

　　3、付款方式

　　（1）按照外墙保温工程形象进度的60%拨付进度款。竣工验收合格后，预留5%的保修金，剩余款项一次性付清。

　　（2）在保温工程完工后验收合格后，及时将资料交甲方汇总，并经监理、甲方验收合格。

　　三、合同工期

　　1、本工程具体开工日期以甲方或监理工程开工通知日期为准；工程开工7天前乙方应根据双方约定的工期等提出确实可行的总工期控制计划报总监理工程师、甲方代表审批后严格实施。

　　2、乙方应当按照甲方书面指定的开工日期开工。乙方不能按时开工，应当不迟于甲方通知的开工日期前3天，以书面形式向甲方代表提出延期开工的理由和要求。甲方代表应当在接到延期开工申请后的48小时内以书面形式答复乙方。甲方代表不同意延期要求或乙方未在规定时间内开工，工期不予顺延。

　　四、甲乙双方工作甲方工作

　　1、协调各单位及现场内各个交叉作业班组的关系，保障乙方工程能顺利进行。

　　2、明确施工内容和范围，向乙方进行设计交底和技术交底，审查乙方提供的施工方案。

　　3、按合同约定的工程款支付方式，办理工程款的拨付工作。乙方工作风险提示：对于采购材料和工程设备的义务与责

　　承包人采购的材料和工程设备不符合设计或有关标准要求时，承包人应在监理人要求的合理期限内将不符合设计或有关标准要求的材料、工程设备运出施工现场，并重新采购符合要求的材料、工程设备，由此增加的费用和（或）延误的工期，由承包人承担。

　　发包人提供的材料和工程设备的规格、数量或质量不符合合同约定的，或因发包人原因导致交货日期延误或交货地点变更等情况的，按照发包人违约的约定办理。

　　1、向甲方提供所用材料的检验报告、合格证以及吊篮的合格证和吊篮作业人员的特种作业证件，及时提交保温工程的验收资料。

　　2、施工前____日向甲方提供保温工程施工方案，按照甲方和监理批准的施工方案组织施工。

　　3、施工中应遵照施工安全规范的要求，采取必要的安全技术措施，在施工中发生的一切人身伤亡和财产损失由乙方自行负责，甲方不承担任何责任。

　　4、乙方在施工中应注意已完成的分项工程的成品保护，如出现损坏由乙方负责维修。

　　5、乙方不能将所承包的保温工程进行肢解转包。如发现，随时解除合同。风险提示：工程质量未符合标准的归责

　　因发包人原因造成工程质量未达到合同约定标准的，由发包人承担由此增加的费用和（或）延误的工期，并支付承包人合理的利润。

　　因承包人原因造成工程质量未达到合同约定标准的，发包人有权要求承包人返工直至工程质量达到合同约定的标准为止，并由承包人承担由此增加的费用和（或）延误的工期。

　　五、质量标准

　　1、本工程的外墙保温工程必须符合国家现行相关规范、行业标准及设计图纸要求的规定，一次性验收合格。

　　2、外墙保温所有材料和半成品、成品进场后，应做质量检查和验收，其品种、规格、性能必须符合设计和有关标准的要求。原材料进场后，按照规定必须复试的材料要进行复检（包括消防部门的复检，复试费用乙方自行承担）并经甲方现场代表或监理单位验收确认符合要求后方可施工。

　　3、保温板与墙面必须粘贴牢固，无松动和虚贴现象。粘贴面积应符合设计要求。

　　六、安全文明施工管理

　　1、乙方进场施工后,必须服从甲方的安全文明管理。

　　2、乙方在进场前要对施工人员做好交底，施工人员在施工中必须做到安全文明操作，如发生安全文明事故，所出现人身财产等安全损害由乙方负责，与甲方无关。

　　3、乙方吊篮作业人员必须持证上岗。因无证上岗造成安全检查时的罚款由乙方承担，与甲方无关。风险提示：保修责任的起算

　　工程保修期从工程竣工验收合格之日起算，具体分部分项工程的保修期由合同当事人在专用合同条款中约定，但不得低于法定最低保修年限。在工程保修期内，承包人应当根据有关法律规定以及合同约定承担保修责任。

　　发包人未经竣工验收擅自使用工程的，保修期自转移占有之日起算。

　　七、工程保修

　　1、质量保修期从工程实际竣工验收合格之日算起。根据国家有关规定，双方结合具体工程约定保温工程质量保修期限为________年。

　　2、工程保修期内，若因乙方工程质量原因或维修原因导致住户提出索赔要求，甲方与住户进行谈判，发生的索赔费用不得从保修金中提取，由乙方另外支付。

　　八、违约责任

　　1、协议任何一方不能全面履行职责均属违约。违约造成的经济损失由违约方承担责任，违约造成工期延误责任分担原则为：甲方违约工期适当顺延，乙方违约工期不得顺延。

　　2、乙方不得以任何理由停工、怠工、取闹，否则视为违约，并向甲方支付工程预算价的_____%作为违约金。

　　九、附则

　　1、双方约定，在履行合同过程中产生争议时，甲乙双方先协商解决；当事人不愿和解、调解，或者和解、调解不成的，可向合同签订地人民法院起诉。

　　2、本合同双方签字盖章后生效；乙方向甲方交付竣工工程，竣工结算价款支付完毕后终止。

　　3、合同未尽事宜，双方协商解决。

　　4、一式_____份，双方各执_____份，具有同等效力。

　　甲方：负责人：联系方式：合同签订地：________年____月____日乙方：负责人：联系方式：合同签订地：________年____月____日

安装工程合同9

　　甲方：_____________房产开发公司(以下简称甲方)

　　乙方：__________________燃气有限公司(以下简称乙方)

　　为配合甲方标准化楼房建设，就燃气管道安装的相关事宜，经甲乙双方友好协商，达成以下协议：_________________

　　一、施工范围：_________________

　　二、甲方责任：_________________

　　(1).负责施工现场的各项协调工作。监督乙方按照国家有关规范施工。

　　(2).在小区内安装调压房一座，占地约10*方，符合国家有关燃气设施的安全规定，费用由甲方负责。

　　(3).保护燃气设施，室外燃气管不得被任何构筑物占压，室内管道不得砌筑在任何设施内，安装有燃气管道的房间不得作为卧室、浴室、厕所使用。

　　(4).协助乙方进行燃气管道及燃气设施的抢修、维修工作。

　　(5).按国家规范统筹布置庭院各种管线，保障燃气管道与其他管道的安全间距。

　　(6).按合同约定向乙方支付工程款。

　　三、乙方责任：_________________

　　(1).负责本小区燃气管道及调压设施的安装，并按国家规范进行安装施工。

　　(2).负责向居民送气，供应合格天然气。

　　(3)乙方免费负责天然气管道及燃气设施的抢修和维修。由乙方出售的燃气灶具(价格_____________元/台,规格型号见样品，样品由乙方提供两款)一年内免费维修，一年后维修只收取灶具材料成本费。非乙方出售符合国家规定的燃气灶具乙方负责免费安装。

　　(4).乙方管网设计安装供气能力必须满足甲方_____________户用户正常用气，超出_____________用户甲方适当补偿乙方管网增容费用，具体费用由甲、乙双方协商。

　　(5).保障正常供气，特殊情况下不能供气时，向用户及时说明原因，低压管网事故引起的停气确保在_____________个小时内恢复送气，中压管网事故引起的停气尽快恢复送气。

　　(6).乙方免费设计管网施工图纸(合同签订后_____________日内提供)，经甲方签字认可后方可组织施工。

　　(7).乙方在接到甲方用气申请后，确保在规定时间内及时供气。

　　四、付款方式：_________________

　　(1).________________用户为_____________户，根据__________市物价局的规定，每户收取_______________元建设费，计收取安装费_____________元;燃气智能表每户_____________元，计收取_____________元;智能表中卡、灶前阀、软管、电池等收取__________元/户，计收取_____________元;共计收取________________元。合同签订之日付本项费用的60%，余款40%小区开始点火送气前付清。

　　(2)外管线(主管线到小区调压站的管线)费用__________万元(附工程预算书)，调压设备__________万元，合计__________万元，在合同签订后由甲方一次性付给乙方。

　　五、本工程从自甲方审核通过乙方图纸后_________________内完成。如遇不可抗力及由于工程交叉作业引起的不可协调所影响的工期相应顺延。

　　六、违约责任：_________________

　　甲、乙任何一方违反本合同项下之义务需向守约方支付本合同总价20%的违约金;乙方安装的燃气管道以及用户室内燃气设施引起的任何第三方的损害、赔偿、损失均由乙方承担,但因燃气设施的使用不当、私接天然气管线、偷气、改造燃气表、雷电、火灾、其他安装装饰工程等原因引起的任何财产损失乙方不承担经济责任，但有责任负责修复。

　　七、以上各项条款，甲乙双方应严格履行，如有违反，责任和所造成的经济损失由违约方承担。

　　未尽事宜，甲乙双方共同协商解决。

　　本协议自签订之日起生效。

　　本协议一式陆份，双方各执叁份。

　　甲方：_________________乙方：_________________

　　(盖章)(盖章)

　　甲方代表：_________________乙方代表：_________________

　　电话：_________________电话：_________________

　　开户行：_________________开户行：_________________

　　帐号：_________________帐号：_________________

　　签订日期：_________________年月日签订日期：_________________年月日

设备安装工程合同实用十篇（扩展4）

——安装工程合同 (菁华5篇)

安装工程合同1

　　发包方（甲方）：地址：承包方（乙方）：地址：

　　风险提示：发包人的相对义务

　　根据法律规定发包人应办理法律规定由其办理的许可、批准或备案，包括但不限于建设用地规划许可证、建设工程规划许可证、建设工程施工许可证、施工所需临时用水、临时用电、中断道路交通、临时占用土地等许可和批准。且发包人应协助承包人办理法律规定的有关施工证件和批件。

　　若发包人因未能及时办理完毕前述许可、批准或备案，由发包人承担由此增加的费用和（或）延误的工期，并支付承包人合理的利润。根据《民法典》和其他相关规定，甲乙双方就______________项目的充电桩安装工程达成一致意见，为明确双方的权利义务，先就本工程的相关事宜达成如下协议，供双方遵照执行。

　　一、工程概况

　　1、工程名称：

　　2、工程地点：

　　3、承包方式：

　　4、承包范围：

　　5、合同价款：

　　6、技术要求：

　　二、工程工期

　　1、在具备施工条件时，由甲方通知乙方进场。风险提示：关于实际竣工日期的规定

　　当因实际竣工日期的确认发生纠纷时，可以以相关规定参照具体情形：

　　工程经竣工验收合格的，以承包人提交竣工验收申请报告之日为实际竣工日期，并在工程接收证书中载明；因发包人原因，未在监理人收到承包人提交的竣工验收申请报告42天内完成竣工验收，或完成竣工验收不予签发工程接收证书的，以提交竣工验收申请报告的日期为实际竣工日期；工程未经竣工验收，发包人擅自使用的`，以转移占有工程之日为实际竣工日期。

　　2、计划开工时间：________年____月____日，计划完工时间：________年____月____日。

　　三、工程结算本工程的工程量据实结算。若工程量出现变化，甲应与乙方协商，若乙方同意更改，则双方应签署洽商文件确认。

　　四、付款方式

　　1、合同签订后10个工作日内甲方向乙方支付合同总价的20%作为定金。

　　2、乙方完成本工程的一般工程时，甲方支付___30___%的进度款。

　　3、乙方完成本工程，甲方验收合格后，甲方支付__40____%的工程款。余下10%作为质保金，在保修期满时无息支付给乙方。

　　4、每次付款前，甲方必须先收到乙方开具相应金额的合规发票，否则甲方有权拒绝付款，并不承担逾期付款的责任。风险提示：工程质量未符合标准的归责

　　因发包人原因造成工程质量未达到合同约定标准的，由发包人承担由此增加的费用和（或）延误的工期，并支付承包人合理的利润。

　　因承包人原因造成工程质量未达到合同约定标准的，发包人有权要求承包人返工直至工程质量达到合同约定的标准为止，并由承包人承担由此增加的费用和（或）延误的工期。

　　五、工程管理、质量及安全事项

　　1、甲方指派代表，负责及时处理施工中遇到的电桩运输、监工验收、质量技术问题对接等事宜。

　　2、在施工过程中，乙方应随时进行质量自检工作，并随时接受甲方的检查、检验。

　　3、对于不符合质量要求的，乙方必须无条件的进行返工或改正，全部费用由乙方承担。

　　4、乙方应确保工程质量，工程进度，严格按合同规定的工期按时交工。

　　5、乙方应保证施工现场整齐清洁及时清理垃圾和废弃物至甲方指定的地点，如不能按甲方要求及时清理甲方则通知物业清理，费用由乙方承担。

　　6、乙方应认真做好施工安全措施，确保施工安全。施工过程中因乙方原因造成的安全事项概由乙方自行负责。若是第三人造成的，甲方应协助乙方处理。

　　六、验收

　　1、工程完工时，乙方应向甲方发出验收通知。

　　2、甲方在收到验收通知后____日内应组织人员验收。

　　3、验收标准遵照国家行业中更严格的标准。风险提示：保修责任的起算

　　工程保修期从工程竣工验收合格之日起算，具体分部分项工程的保修期由合同当事人在专用合同条款中约定，但不得低于法定最低保修年限。在工程保修期内，承包人应当根据有关法律规定以及合同约定承担保修责任。

　　发包人未经竣工验收擅自使用工程的，保修期自转移占有之日起算。

　　七、保修本工程保修期为________年，在保修期内，乙方应承担所有保修，若乙方违反保修义务，致使甲方将工程交由第三方维修的，乙方应承担所有费用，甲方有权从质保金中扣除相关费用；保修期过后，双方另行签订维修条款。

　　八、违约责任合同履行中，任何一方违约给对方造成的损失都应赔偿；若违约导致合同无法履行，则守约方有权通知违约方解除合同，并有权向违约方收取合同借款_______%的违约金。

　　九、争议解决因合同履行引发的争议，双方协商解决，协商不成的，双方均可向合同履行地的人民法院起诉。

　　十、附则

　　1、本合同自双方签字后生效，双方义务履行时失效。

　　2、合同一式_______份，双方各执_______份，具有同等效力。

　　3、本合同未尽事宜，双方协商解决。

　　甲方：负责人：联系方式：合同履行地：签订时间：________年____月____日

　　乙方：负责人：联系方式：合同履行地：签订时间：________年____月____日

安装工程合同2

　　甲方：_______

　　乙方：_______

　　依照《中华人民共和国合同法》，遵循*等、自愿、公*和诚信的原则，双方就本建设工程施工事项协商一致，订立本合同。

　　一、工程概况

　　工程名称：_______工程

　　工程地点：_________

　　工程内容：监控系统布线、设备安装及调试

　　二、工程总价：详见附件1(工程价格汇总表)

　　三、产品质量及安装调试要求：

　　1、乙方须按要求向甲方提供符合国家产品质量标准的正品设备，不得以任何理由以次充好，如发现有非正品则乙方以一赔十。未经甲方同意，不得随意更改方案。并提供各设备有关品质证明书，合格证，说明书，相关软件等资料。

　　2、乙方所提供合同内设备应保证产品内外包装完好无损，若不能达到要求，甲方有权要求乙方立即更换合格产品直至解除合同。由此带来的一切损失由乙方负责。

　　3、在签订合同后，乙方按照甲方要求负责设备安装、调试，要求做到布局合理，布线规范，便于使用及维护，符合国家有关技术标准。

　　四、技术标准及质量保证黏

　　(1)布线标准：乙方监控系统布线施工，严格遵照国际《民用闭路监控电视系统技术规范》GB50198-94。

　　(2)乙方所供设备均以生产厂家提供的产品技术资料为技术标准。

　　(3)乙方保证本项目所*品均为合同中指定的产品，且包装为原包装。产品进场时提供供货证明，经甲方验收后进行施工。

　　五、工程项目建设期限：

　　合同签定后_______日内进场施工，整个施工工期为______天。( ______年______月______日开工______年______月______日以前乙方按设计要求完成设备安装调试。并能投入正常使用。)

　　六、售后服务：

　　1、乙方所提供合同内设备，从验收之日起，所有产品及零配件质保期按规定办理。在质保期内，若有产品质量问题，由乙方负责免费更换或维修。质保期满后，设备维修时，乙方按成本费计算。更换的产品必须是新的，且质保期限从当时算起。

　　2、凡由产品质量问题引起的各类故障，乙方在接到甲方故障报修通知后，在12小时内响应，12小时内解决故障。

　　七、竣工验收及付款方式：

　　项目施工安装、调试完毕，由乙方通知甲方组织验收。

　　项目施工安装、调试完毕后，由甲方验收。自验收合格之日支付合同总金额。

　　八、施工期间出现工伤事故，由施工单位自行负责。

　　九、本合同一式两份，由甲乙方各执一份。

　　十、未尽事宜，由甲乙双方友好协商解决。

　　十一、本合同经双方法定代表人签字后生效。货款两清后，合同效力终止。

　　甲方：_______

　　_______年_______月_______日

　　乙方：_______

　　_______年_______月_______日

安装工程合同3

　　发包人(全称:简称甲方):________

　　承包人(全称:简称乙方):________

　　依照《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》和《建设工程质量管理条例》及相关规定，遵循*等、自愿、公*和诚实信用的原同是，明确双方在施工过程中的权利、义务和责任，经双方协商一致，订立本合同。

　　第一条工程概况：

　　一、工程名称：

　　二、工程地点：

　　第二条工程内容及承包

　　(一)分水器以内(含分水器)保温层根据施工图纸要求，厚度和容重进行施工，保温层铺设(苯板铺设)，分水器的安装，加热管的敷设与打压，不含细石混凝土的浇注。

　　(二)其它：发包人指定管业公司生产PEX管

　　第三条合同工期：

　　合同工期总日历数______天，开工日期以甲方书面通知书为准：_____________。

　　第四条质量等级：

　　按图纸与国家相关标准、规范执行。

　　第五条合同价款：

　　本地板采暖工程实行包工包料，造价按实铺面积元/㎡计算，按甲方提供施工图纸的地暖实铺面积核算总工程。按甲方提供施工图的采暖实铺面积分水器至卫生间热水管，含工程税票。

　　第六条施工准备

　　一、发包人

　　(1)发包人应在______年_______月_______日前提供_______套图纸。

　　(2)承包人进入施工现场前3天，发包人为承包人提供房间作为库房和工具房，并能满足安全放置施工材料和工具的需要。

　　(3)施工所需水、电由承包商自行解决，发包人与项目部协调。

　　(4)组织承包人和设计单位、土建施工单位、监理单位进行图纸会审和设计交底。

　　(5)按照国家工程定额和使用需要，随着土建工程进度施工，即土建工程施工至卫生间、厨房等且防水层完工，闭水试验己验收，所有地面层清理*整做找*层后即进入地板采暖工程施工。

　　二、承包人

　　(1)在开工前将施工组织设计提交发包人，发包人应3天内提出修改意见或予以确认。逾期不确认也不捉出修改意见，视为同意。

　　(2)按本合同约定，组织施工人员、材料、设备进场。

　　(3)负责进场施工人员、材料的安全保卫工作。

　　(4)组织施工人员进行技术交底。

　　第七条工程期限:

　　(一)开工前15天，发包人向承包人发出书面开工通知单。

　　(二)如因以下原因造成工期延误，经监理方确认签字后，工期相应顺延。

　　1.发包人未按约定提供开工条件或工地代表未按约定提供指令或批准的。

　　2.发包人未按约定门期支付工程预付款、进度款、致使施工不能正常进行。

　　3.设计变更或工程量增加。

　　4.一周内非承包人原因停水、停电造成停工累训一超过8小时或连续间歇性停水、停电3天以上影响下常施工、

　　5.不可抗力等因素。

　　由于上述原因出现时承包人向发包人或监理方提出书面报告，监理方在24小时内拒绝签字影响施工的，工期仍相应顺起，造成损失由发包方承担责任。

　　第八条工程质量与验收

　　一、工程质量

　　(一)工程质量应当达到本合同约定的质量标准，质量标准的评定以图纸设计和规范为依据。

　　(二)竣工验收前，承包人向发包人提供竣工验收技术资料，承包人提供检验检测报告、合格证以及相关技术质保资料。

　　(三)本合同内约定的单项工程竣工后交付发包人，发包人与承包人应签订中间验收交接单，发包人承担该完成单项工程的保护贡任。地暖工程竣工后，土建后续分项工程尚未完成，因此地暖成品保护应由发包方负责，并监督、督促总包方同样注意地暖成品保护。发包方及工程总包方应履行乙方地暖成品保护通知签收手续。

　　第九条安全施工:

　　1、承包人应遵守工程建设安全生产有关管理规定，严格按照安全标准组织施工，并采取必要的安全防护措施，消除事故隐患。由于承包人违反安全生产及消防法规约有关规定而发生安全事故，造成的损失由承包人承担。

　　2、发包人不得要求承包人违反安全管理的规定进行施工。因发包人原因造成的安全事故，由发包人承担相应责任和发生的费用。

　　3、发包人、承包人对事故贡任有争议时，应按*有关部门的认定处理。

　　第十条工程价款支付与结算:

　　1、本合同价款采用约定价格，双方签订本合同时即确定。合同价款在本协议约定后，任何一方不得擅自改变，如有工程量增减，只对增减部分工程量审计。

　　2、支付方式:

　　A、合同签订后________前，发包人付给承包人合同总价款的_____%，金额为(大写)_________________元人民币。

　　B、前，发包人付给承包人合同总价款的%，金额为(大写)_________________元人民币。

　　C、工程竣工后，经发包方和质量监督部门检验合格________前，发包人付给承包人合同总价款的_____%,金额为(大写)_________________元人民币。

　　3、本合同结算依据为合同价款和施工中双方商定的调整价款。

　　第十一条工程变更：

　　1、工程变更以设计变更图纸为准。

　　2、重大变更或增加工程造价时，双方另行协商，变更的工程价款确定并能支付，双方取得一致，签订补充协方后并且设计图纸和变更设计图纸齐备时，承包人才予施工。

　　3、因变更导致合同价款的增减及造成的承包损失，由发包人承担，延误的工期相应顺延。

　　第十二条违约责任、索赔和争议解决。

　　一、违约

　　按合同法相关条款执行。

　　二、争议

　　双方约定，在履行合同过程中产生争议时，双方协商解决，协商不成，向法院提起诉讼解决纠纷。

　　甲方(公章)：_________

　　乙方(公章)：_________

　　法定代表人(签字)：_________

　　法定代表人(签字)：_________

　　_________年____月____日

　　_________年____月____日

安装工程合同4

　　建设单位(甲方)：

　　承包单位(乙方)：

　　乙方承接甲方的 工程项目，该项目总造价 (大写) ，双方本着公*、公正的原则，同意签署友好合作协议，细则如下：

　　1、施工方面：

　　乙方必须按甲方提供的设计方案(本合同预算的设计方案)施工，乙方不得擅自修改，甲方有必要修改施工方案时，如有超出本预算范围的，作增加部份，另补费用。如果施工过程中在施工方案与实际施工出现问题时，双方通过友好协商解决。

　　2、材料保证方面：

　　乙方使用的安装材料必须符合甲方图纸提供的技术标准及甲方指定的产品，不得换与本技术标准不符的产品，如设计图纸上指定使用某生产商的产品时;而该生产商不生产或停止生产该产品，则双方可通过协商解决代用品问题。

　　3、施工安全：

　　施工期间乙方要做足安全设施，预防事故发生，甲方有权监督乙方的安全工作，显示有关指引时，乙方必须跟进、改善工作环境，若出现问题乙方负责。

　　4、技术要求：

　　按照附件《设计说明和报价》所注说明。

　　5、保养责任：

　　乙方对该项安装工程，实行 的保养;但有规定：对乙方提供的安装材料，如属于材料质量问题，乙方负责更换，不收取任何费用。如属于人为问题乙方不负责材料费用，但甲方提供的材料，则不在该保养范围内(备注：如有发生不可预测的自然灾害，则自动终止保养责任)。

　　6、施工期：

　　甲方提供方便的施工场地及临时水源、电源，不影响乙方施工的前提下，乙方应在甲方通知进场日起 天(即 20xx 年 月 日)内完成所有工程，并经甲方验收合格汇签日为准。

　　7、付款方式：

　　总工程费用为：

　　付款方式：

　　8、其它：

　　1.若甲方无故不按时按额交付工程款，则乙方有权向甲方收取每天按工程总额2%的滞纳金。

　　2.本合同如有未尽事宜，双方可协商补充，双方决定补充合同与本合同具有同等效力，本合同自双方签字日起，起法律效力，本合同甲乙双方各执一份，双方遵守执行。如遇双方未能协商解决则由乙方所在地法院仲裁。

　　甲方(公章)：_________乙方(公章)：_________

　　法定代表人(签字)：_________法定代表人(签字)：_________

　　_________年____月____日 _________年____月____日

安装工程合同5

　　甲方：_________

　　乙方：_________

　　根据中华人民共和国《经济法》、《建筑法》、《合同法》、《建设工程安全管理条例》等有关法律及行政法规规定，结合本工程的实际情况，甲乙双方本着*等、自愿、诚实守信、互惠互利的原则，经双方友好协商签订如下协议，望双方共同遵守。

　　一.本工程名称：

　　利辛天悦大酒工程

　　二.工程地点：

　　利辛工业园文州路与中红丝路交汇处

　　三.承包方式：

　　包工包料，包质量、进度及使用工具。

　　四.承包范围：

　　(1)现有设计施工图和施工前变更的施工图内水电安装和规范要求，防雷焊接。

　　(2)包现场临时用电和施工用电。(

　　3)包各分项工程质量符合要求及国家标准(

　　4)包水电安装完成后场地清理。

　　五.结算方法及付款方式：

　　(1)工程量计算方法：按工程竣工审计结果下浮30%计算。(该结算方式含养老保险金及待业保险、劳保、人事安全等)，由甲方代扣竣工审计后乙方所得款项的营业税3.5%和所得税1.5%。

　　(2)侍款方式：根据建设单位与甲方(中城建第六局集团第一工程有限公司)签订的结算方式同比例同方式结算。

　　六、不可预见事件处理：

　　本工程如遇到不可抗拒的自然灾害，或其它不能预见的原因造成停工，甲方不作任何补偿，但已完成的合格工程量按合同单价结算给乙方。

　　七、甲方责任：

　　1.甲方负责提供技术要求、施工场地、施工图纸与说明书和有关技术资料。

　　2.对乙方填报的工程进度及时审核。

　　3.甲方对工程进度、质量进度监理指导、工程期间工序的质量验收、检查验收隐蔽工程、办理中间交工、工程验收签证手续、解决应由甲方解决的问题。

　　4.甲方负责提供工人宿舍、水电照明。

　　八.乙方责任：

　　1.乙方确保按设计图纸及有关变更资料进行施工，确保质量和施工安全，在施工过程严格执行技术，操作规范，如有不符合质量规范要求，乙方要负责。

　　2.所有工作人员必须严格遵守本公司在文明、质量、安全、进度等管理制度和有关规定，违者罚款。

　　3.进场工作人员必须持有身份证，并在工地办公室登记，以便管理，若因手续及有关证件不齐被有关部门罚款，由乙方负责。

　　4.工地上严禁打架、赌博、盗窃等，违者罚款500元次，严重者送*部门处理。

　　5.乙方必须按甲方要求及工程进度情况配备足够的施工机械及人员，若不能按时，按质完成甲方下达的任务，甲方有权终止协议，所完成的合格工程量按60%结算余下40%作为甲方重新组织人员费用，乙方无条件清场。

　　6.乙方不得雇用不满18周岁的未成年人进场施工。

　　7.乙方每次收工前，或在每个工序完成后要清理干净场地，否则甲方有权另安排人员清理，由此产生的费用由乙方负责。

　　8.在作业前，班长要教育作业人员安全操作规范，若违反规范作业造成工伤事故由该班组负责。

　　9、乙方在所有材料进场时，要严格按照报验制度报验，经甲方、监理同意，复试合格后方可进场使用，所有复试和工程性检测费用均有乙方负责。

　　10.进入施工现场必须戴安全帽，否罚款50元每人每次。

　　11.乙方承包单项工程，不得转包第三者。

　　12.班组长遵守文明安全条例，对宿舍定期打扫。

　　13.本合同为内部承包合同，外单位使用无效。

　　九.工期及时间要求：

　　乙方必须按甲方规定的时间完成生产任务，工期从签定合同起至竣工验收。本合同壹式叁份，甲乙双方各执壹份，总公司备案一份。双方签字生效，到全部款额结清后失效。(约定工期与甲方和建设单位签订的工期一致)

　　甲方(公章)：_________

　　乙方(公章)：_________

　　法定代表人(签字)：_________

　　法定代表人(签字)：_________

　　_________年____月____日

　　_________年____月____日

设备安装工程合同实用十篇（扩展5）

——安装工程劳务合同菁选

安装工程劳务合同

　　在当今不断发展的世界，合同的法律效力与日俱增，签订合同也是非常有必要的行为。那么我们拟定合同的时候需要注意什么问题呢？以下是小编整理的安装工程劳务合同，希望对大家有所帮助。

安装工程劳务合同1

　　合同编号：88597

　　甲方：（以下简称甲方）

　　乙方：代表（以下简称乙方）

　　依据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及相关法律、法规，本着*等、自愿、诚实守信的原则，甲乙双方就福兴商住楼1#2#楼工程的水电、防雷、消防及弱电安装劳务分包事宜协商一致。制订立如下劳务分包合同条款，以供双方共同遵守执行

　　一：工程名称

　　二：工程地点

　　三：工程承包范围

　　工程范围与内容：所有土建面积、施工图内（包含变更）所有的水电、防雷、消防及弱电安装（含电话及网络）工程。

　　（1）室内给水管网预埋及安装；

　　（2）室内外排水管网预埋及安装；

　　（3）室内给水设备预埋及安装（含卫生洁具）；

　　（4）室内照明线路预埋及安装；

　　（5）室内照明灯具及开关预埋及安装；

　　（6）防雷接地安装

　　（7）消防预埋及安装

　　（8）弱电预埋及安装（含电话及网络）

　　（9）施工临时用电安拆

　　四：工期要求

　　1、乙方必须在年月日前竣工。乙方在招标方规定的时间内完成施工任务，甲方要求的竣工是指该工程全部完成，验收合格。

　　五： 工程承包方式：

　　包工、包安装（含防雷接地、消防及弱电）、包质量、包文明施工、包竣工调试验收的方式。使本工程按照甲方规定工期通过有关部门的验收并交付使用。

　　六：合同价款

　　本合同价款为人民币：元每*方米（以建筑面积结算）属总价包干。该总价已包括人工、机械、安装辅材、施工安装、调试、保险及风险等各项费用。

　　七： 付款和结算方式

　　（1）由于本工程量较大，工期较短，计划采用分阶段支付劳务费，即当水电施工组完成预定工程量主体预埋的时候，支付总劳务费的30%，当完成预定工程量的90%时候，支付总劳务费的40%，当工程竣工验收合格，我方支付总劳务费的20%（剩余价款，即为总劳务费的10%，作为施工质量保证金，质保期为1年，质保期满且无质量问题，甲方方支付乙方保证金。）

　　（2）甲乙双方签订施工劳务合同后，工程竣工验收合格后30内进行竣工结算。

　　八设计变更

　　因设计变更导致延误的工期相应顺延。

　　九材料设备供应

　　1本合同工程所有用于水电材料均有甲方采购供应。

　　2水电安装的小型工器具乙方自备，甲方不再提供相应的工器具。

　　十双方职责

　　1甲方职责

　　（1）按时提供施工工作面给乙方使用和甲方提供的给排水、电气、消防及弱电安装图纸、图说、图纸会审、设计变更、设计通知、设计变更中涉及的工作内容

　　（2）负责协调配合管理施工现场。

　　（3）甲方提供施工用水、电源连接点。

　　2、乙方责任

　　（1）土建面积、施工图内（含变更）所有的水电、消防及弱电安装工程

　　（2）给排水、电气安装所涉及的土石方开挖和回填、破坏后的修复。

　　（3）应按照设计图的要求及施工规范施工，达到国家验收标准

　　（4）施工现场水、电材料上下车及现场转运

　　（5）乙方进场人员需无条件服从甲方的管理、调度，特别是质量、安全、进度、现场文明施工方面的管理及调度。

　　（6）现场由甲方提供的原材料严禁浪费，否则，甲方有权要求乙方按原值赔偿。

　　（7）在没有交付甲方时前必须保护设备设施

　　（8）乙方食宿自理，施工人员应具有响应的操作证件。

　　（9）乙方提前7天提出计划材料由甲方审核购买

　　十一、违约责任

　　1、甲方违约责任

　　如甲方违约，必须按时足额付清乙方所完工程量的劳务工资。

　　2、乙方违约责任

　　（1）如乙方违约，甲方有权终止合同、拒退保证金，并视其情节拒付乙方所有做工工资等费用，造成甲方损失的由乙方负责全额赔偿。

　　（2）如乙方在生产工程中，人员不够，工程质量施工安全不能得到保证，工期延误，甲方有权终止合同，并取缔乙方作业资格，乙方所完成的工程量按单项价格下浮50%后作为结算价款付给乙方。

　　（3）双方约定的工期不论任何原因均不得延长，如未按规定时间完成该分项工作，甲方对乙方的工期延误按200元/天向乙方收取违约金。在结算时扣除或解除合同，另行安排劳务班组作业，或另行增加劳务班组作业。

　　（4）在施工中如乙方因施工质量低劣造成返工损失的均由乙方自行承担，甲方并200元/次向乙方收取违约金。

　　（5）乙方必须做到工完场清，否则甲方按200元/次向乙方收取违约金。

　　（6）乙方必须服从甲方及其项目经理部管理人员的指挥、安排、调派，有故意刁难、停工、**、不服从管理行为的甲方及其项目部有权终止其合同并取缔乙方施工，乙方所完成的工程量按单项价格下浮50%后作为结算价款付给乙方。

　　（7）乙方必须按甲方要求做好各项工作，进行工程质量与施工安全技术交底，认真完成甲方下达的各项指标任务，对不能按期完成各项指标任务的，甲方按20xx元/次向乙方收取违约金。

　　（8）乙方未经甲方允许擅自到有关单位**、滋事的，甲方按5000元/次向乙方收取违约金。

　　（9）以上违约金，凡未指明的，均由甲方在支付给乙方的劳务款中直接扣除。

　　十二： 安全文明施工

　　１ 乙方在施工作业中要文明施工，不浪费材料，不出安全事故，必须服从甲方管理人员的`安排和管理，如不服从管理和安排，后果由乙方自行负责

　　２ 乙方在施工作业中凡因错误造成的一切经济损失，均由乙方自行负责，甲方不承担任何费用

　　３ 乙方在施工作业中必须安全保护和甲方提供的水电材料，如发现浪费材料和不保护材料，甲方有权对乙方做出罚款

　　４ 乙方在施工中必须注意安全，杜绝安全事故发生，如因乙方造成的安全事故由乙方自行负责与甲方无关

　　5负责对该工程合同范围内的施工现场内的防火、防盗、安全及治安工作。乙方工人因自身原因在施工现场、工作时间，发生意外伤害费用，一万元以下（含一万元），乙方承担全部费用，一万元以上，甲方承担超出部分的70%费用，乙方承担相应费用。如若是乙方工人自身不安全行为发生的意外伤害，甲方概不负责。

　　十三、其它管理制度

　　1、乙方必须在施工现场，乙方有义务参加甲方的施工会议。

　　2、乙方进场工人如有偷盗、损毁甲方财物行为的一经发现，除退赔原物外，处以100—1000元的罚金，并依法追究其法律责任。

　　十四：未尽事宜，又甲方和乙方共同协商

　　1、本合同经双方签字盖印后生效，本合同承包范围内任务完成，结清余款后本合同即告终止。

　　2、本合同一式贰份，甲方壹份，乙方壹份，均具有同等法律效力。

　　甲方 乙方

　　公司名称 居住地址

　　项目经理 身份证号码

　　联系电话

　　日期日期

安装工程劳务合同2

　　甲方(劳务发包方)：

　　乙方(劳务承包方)：

　　甲乙双方本着友好合作的态度，按照《合同法》等相关法律，在*等公正的情况下签定如下合同：

　　一、工程概况

　　工程地址：

　　工程名称：

　　工程内容：

　　二、承包价格

　　1.室内消火栓系统只按箱体数量计算，不计管道及配件等其他安装费用。具体单价如下：箱体规格：1600X700X240，单价：450元/只

　　2.室内喷淋系统只按喷头数量计算，不计管道及配件等其他安装费用。具体单价如下：喷头类型：下喷，单价：75元/只

　　3.消防X系统按探头数量计算，另计弱电线管安装费用(3元/米)。具体单价如下：探头单价：70元/只

　　4.室外消防给水系统只按管道长度计算(消防水池给水主管至室外市政给水管，约120米)，不计配件等其他安装费用。共计3200元，土方开挖费用不包含在内。

　　5.开洞、堵洞及暗箱开墙洞等零星费用。具体单价如下：费用内容：开DN150洞，单价：45元/只

　　6.由于设计、建设方及监理要求变更等签证内容，人工费甲方应按照签证单最终审计后定额人工费支付另支付给乙方。

　　7.消防水泵房含2台消防主泵、2台稳压泵、1台气压罐、1台湿式X阀共计15000元。

　　8.消防系统调试费仅计取X系统调试费，小计3200元。消火栓、喷淋系统调试费不再另计取。

　　三、付款方式

　　1.甲方在乙方进场施工后1周内支付乙方5000元作为当月生活费。

　　2.乙方待消防喷淋支管、弱电支管(含穿线)安装结束后，甲方在1周内内支付乙方工程量的85﹪的`工程款;待消防部门验收合格后一个月内付清余款。

　　四、材料及施工施工场地

　　1.工程材料由乙方开列数量清单，甲方选择品牌给乙方购买，乙方负责施工，材料实行多退少补。乙方的施工工具和试压等检测工具由乙方自备。

　　2.乙方应提前2天向甲方提供需购材料清单，甲方应在2天内及时采购材料供施工队使用，双方应各自承担对方拖延工期的责任和经济损失.

　　3.甲方在乙方进场前需提供施工工作面及住所。如在外租房由甲方支付房租，乙方支付水电费。

　　五、合同争议

　　1.出现争议甲乙双方先协商。

　　2.协商不成可向争议所在地X提起诉讼。

　　3.本合同一式两份，双方各执一份。

　　甲方代表(签字)：

　　乙方负责人(签字)：

　　联系电话：

　　联系电话：

　　日期：

　　日期：

安装工程劳务合同3

　　甲方： (发包方)

　　乙方： (承包方)

　　甲、乙双方在*等、自愿、协商一致的基础上，本着相互信任的原则，就甲方的水电工程达成以下协议。

　　第一条 工程概况

　　1、工程地点：

　　2、工程承包方式：。

　　3、工期： 年 月 年 月 日止。

　　4、合同价款：本合同工程预算造价人民币(大写)，若有变更施工内容及增加工程项目，需甲方确认，增加工程造价按实结算。

　　与业主结算下浮13%作甲方管理费。

　　5、A、工程量确定方式(按以下先后顺序执行)：

　　1、按甲方与乙方协商确定的计算办法执行。

　　B、合同清单中综合单价、合同外新增项目的综合单价及其主材价格确定方式：

　　1.合同附件工程量清单中已有相同项目的适用综合单价、主材价格，则沿用；

　　2.合同附件工程量清单中已有类似项目的综合单价、主材价格，则按类似项目的综合单价对相应子目、消耗量、单价等进行调整换算，原管理费、利润水*不变。

　　如合同附件工程量清单中类似项目的综合单价有两个以上，则由甲方按消耗量最少、管理费和利润取费最低的优先顺序选择类似项目综合单价进行换算。如换算时出现同种材料、人工、机械单价则沿用，如换算时出现类似项目中没有的材料单价，按双方协商一致的材料单价结算。

　　3.当甲方提出变更通知，乙方认为产生了增加费用，乙方应在甲方提出通知要求(发出指令)后5个日历天向甲方提交增加费用报告，报告内应说明变更原因、增加费用金额、增加费用计算书，若乙方不在规定的时间内提供增加费用报告，该类变更所涉及的增加费用视同已包括在合同价款中，不另增加。

　　4.由于甲方指令而引起的施工方案的变更，若乙方认为产生了增加费用，乙方应在甲方发出指令后5个日历天内向甲方提交增加费用报告，报告内应说明变更原因、增加费用金额、增加费用计算书，经甲方同意后方可实施。

　　若乙方不按规定提供增加费用报告且经批准，该类指令所涉及的.增加费用视同包括在合同价款中。

　　5.由乙方提出的施工方案变更，若乙方认为由于非乙方原因而产生了增加费用，乙方应在提出施工方案变更的同时向提交增加费用报告，报告内应说明变更原因、增加费用金额、增加费用计算书，经甲方同意后方可实施。若乙方不按规定提供增加费用报告且经批准，该类指令所涉及的增加费用视同包括在合同价款中。

　　6.当甲方提出的施工方案有变更时，乙方不得以甲方尚未审批其对应的变更价款及工程量而拒绝进行变更工程的施工，否则，由此引起的损失和(或)延误的工期由乙方承担。

　　7.凡图纸会审记录涉及工程实体内容变化的，均须转变成设计变更后才能作为调整合同价款的依据。

　　8.在变更实施过程中，乙方应在发生变更的必要工序提请甲方确认实际发生的情况，

　　以此作为将来费用结算的依据，否则甲方可以拒绝计量，甲方无须支付相关费用，费用由乙方自负。

　　第二条关于材料供给约定

　　1、本工程甲方负责供应的材料应为符合要求的合格产品，并应按时供应到现场，乙方应办理验收手续，如发生质量问题或规格有差异，乙方应及时向甲方书面提出，甲方仍表示使用的，由此造成的工程损失，责任由甲方承担。

　　2、甲方供应的材料均应用于本工程，非经甲方同意不得挪作他用。

　　如乙方违背本规定，应按材料价款双倍补偿给甲方。

　　3、乙方供应的材料如不符合质量要求或规格有差异，应禁止使用，如已使用对工程造成的损失由乙方负责。

　　第三条关于工程质量及验收的约定

　　1、本工程应严格执行国家《装饰装修工程施工规范》和《装饰装修工程质量验收规范》并参照其它地方标准、质量评定验收标准。

　　2、由于乙方技术差及责任心不到位等自身原因造成质量问题，其返工费用由乙方承担。

　　3、工程竣工：乙方应提前通知甲方验收，并办理验收手续。

　　第四条 关于安全生产各防火的现场治理的约定

　　1、严格遵守规定的装饰装修施工时间，降低施工噪音，减少环境污染。

　　2、未经甲方同意及有关部门批准，施工中不得随意拆改原建筑物结构及各种设备管线。

　　3、保证装饰装修现场整齐，竣工前做好卫生清扫和处理工作。

　　4、乙方应协同甲方做好施工材料保管工作，禁止闲杂人员进入现场。

　　5、未经甲方许可，乙方不得携带任何甲方提供的装修材料出门，一经发现偷盗现象按材料价格加倍赔偿。

　　第五条 工程付款方式、承包内容、结算的约定

　　1、第一笔；

　　工人及材料进场预付款支付 14 %，计： 元。

　　2、第二笔；

　　天花线槽，线管及卫生间给排水管道安装完成 50% 支付20 %。计： 元。

　　3、第三笔；

　　天花线槽，线管及卫生间给排水管道安装完成100 %支付 17% 计： 元。

　　4.第四笔；

　　管内穿线完成 50% 支付 10% 计： 元。

　　5.第五笔；

　　所有管线，开关插座，灯具安装完成并自检调试完成100% 支付 20% 计；元

　　6.第六笔；

　　工程竣工及经甲方验收后支付 14% 计；元。

　　7.第七笔；

　　工程保质金，竣工验收起计壹年后柒天内支付5% 计； 元。

　　5、后期灯具及洁具的安装；

　　6、本工程保修期，保修期从竣工验收签章之日起算；

　　7、乙方承包内容：板安装。

　　第六条纠纷处理

　　因工程质量双方发生争议时，双方协商解决，当事人不愿意协商、调解解决，或协商、调解不成时，可按本合同约定向人民法院提起诉讼。

　　第七条 全同的变更和解除

　　1、合同经双方签字生效后，双方必须严格遵守。

　　任何一方需变更合同内容，应约协商一致后，重新签订补充协议。

　　2、施工过程中任何一方担出终止合同，须向另一主以书面形式提出，经双方同意办理清算手续，订立终止合同协议，解除本合同。

　　第八条 其它约定

　　1、因气候、停电等不可抗力或不可预见因素造成的`工期延误，经双方确认后可以顺延。

　　2、保修期内由于乙方的施工各配造成的质量问题由乙方免费维修，在接到甲方通知后48小时内必须到达现场，由于甲方使用不当或不可抗力、甲方所购主材产品质量异议或不可遇见原因造成的问题，甲方应按实际发生费用支付乙方维修费用。

　　第九条 附则

　　1、本合同经甲、乙双方签字(盖章)后生效，合同履行完毕后终止。

　　2、本合同签订后工程不得转包。

　　3、本合同一式两份，甲、乙双方各执一份。

　　4、合同有效期至

　　5、工程保修期年，过了保修期乙方来维护甲方应支付相应费用。

　　甲方签字： (盖章) 乙方 签字： (盖章)

　　日期：____年____月____日 日期：____年___ 月____日

安装工程劳务合同4

　　甲方：

　　身份证号码：

　　乙方：

　　身份证号码：

　　乙方为甲方在负责水电安装。甲乙双方按照*等、自愿的原则，经甲、乙双方认真协商，就本次水电安装工程劳务（包工）施工具体事项达成如下协议条款：

　　第一条：劳务（包工）施工范围

　　1、乙方根据甲方提供工程现有的水电安装及消防、弱电预埋工程设计图，乙方应严格按图组织施工。

　　2、乙方要确保工程合格，经过监理单位一次性验收合格。

　　3、甲方供应材料，按时抵达现场后，由乙方负责保管。

　　4、乙方应做好施工材料保管工作，禁止闲杂人等进入施工现场。

　　5、乙方如因施工原因需居住现场，日常用水、用电等必须注意安全。

　　第二条：承包劳务（包工）方式及付款方式

　　1、本工程依据劳务施工承包范围，乙方承包施工安装人工费，负责施工质量、施工安全。安装人工费以建实际筑面积每*方米元结算(不含税金)，实际施工面积*方米，总工程款元。

　　2、付款方式：甲方按工程进度分 5 次付款，主体工程分3次付款，当乙方施工5楼*面时，甲方应立即支付乙方总包工费%，当乙方施工到9楼时，甲方应立即支付乙方总包工费%，当乙方施工到11楼时，甲方应立即支付乙方总包工费%。二次排管分2次付款，当乙方施工到6楼时甲方应立即支付乙方总包工费%，当乙方施工到11楼时甲方应立即支付乙方总包工费%，水电安装完工后甲方应立即支付乙方全部包工费%，余款%作为质保金，如在质保期内出现施工问题，乙方在接到甲方通知后48小时必须到达现场进行免费维修。质保期六个月到期后，如乙方未违约，甲方应该立即付清全部余款。

　　第三条：工程质量安全

　　1、乙方应按照设计图的要求及施工规范进行安全施工。

　　2、在施工过程中，乙方应服从甲方的管理，安全文明施工，注意人身安全，如由乙方原因而引起的'安全事故，由乙方自负，甲方不负责任。

　　第四条：甲、乙双方责任

　　(一)甲方责任：

　　1、甲方协调各方正常关系，负责工地合格材料及时采购到现场(如因甲方材料未及时到位给乙方造成的损失由甲方负责)。

　　2、甲方提供良好的施工环境，如乙方施工过程中产生的问题确实需要甲方牵头协调，甲方应积极组织协调。

　　(二)乙方责任：

　　1、提前及时向甲方提供材料采购情况，便于甲方及时采购材料。

　　2、在施工过程中满足设计质量要求的前提下，处处要为甲方节约材料，不得无故浪费，如因乙方安装质量问题导致的返工，由乙方负责，并赔偿甲方材料损失。

　　第五条：如因设计及其它原因增加施工范围以外的项目，甲、乙双方协商增加人工费，其它未尽事宜，双方协商解决。

　　第六条：本协议一式三份，甲、乙双方各执一份，存档一份，双方签字生效，具有同等法律效力。

　　第七条：补充事项

　　甲方签字：

　　乙方签字：

　　年 月 日

　　年 月 日

安装工程劳务合同5

　　发包方： (以下简称甲方)

　　承包方： (以下简称乙方)

　　依照《中华人民共和国合同法》、中华人民共和国建筑法、中华人民劳动法及工程所在辖区有关法律、行政法规、遵循*等、自愿、诚实、信用的原则，结合现场的具体情况，甲方将 武汉融园国际酒店项目 劳务承包给乙方施工，经双方协商一致，达成以下协议条款。

　　一、 工程概况

　　工程名称： 武汉融园国际酒店项目

　　建设地点： 武汉东西湖五环大道

　　建筑面积： 约11万*米

　　二、 承包方式

　　(一)承包方式：包工、包质量、包工具、包工期。

　　(二)承包范围：

　　1、给排水安装：根据图纸施工，排水管接出建筑物1.5米，给水管送出建筑物1.5米。

　　2、电气安装：根据图纸施工，只安装建筑物以内的照明及动力(不包括高压)，配电房只接低压柜后的照明、动力的`出线端子。

　　3、乙方从xx年2月份开始负责工地临时水电安装及维修，期限为三年，如果超出规定期限，甲方应每月承认两个人的月工资。

　　(三)乙方承包的工程按建筑面积的单价 35 元/m，总价约 叁佰柒拾 万元。

　　三、 工程要求

　　(一) 质量要求：乙方必须依据设计图纸及变更图纸，按照国家规范和标准组织施工至工程交付验收。

　　(二) 管理要求：乙方必须遵守工地的各种管理制度、文明施工。

　　四、 付款方式

　　(一)地下室封顶付总工程款 4 % 。

　　(二)裙楼封顶付总工程款 4 % 。

　　(三)主体封顶付总工程款 8 % 。

　　(四)安装过程中每月必须付工程款(根据进度)。

　　(五)工程完工付清所有工程款项(留拾万元一年付清)。

　　(六)甲方必须保证乙方施工人员春节前的工资。

　　五、违约责任处理

　　1.乙方无法完成工地进度配合，甲方有权罚款 元/次。

　　2.乙方故意浪费材料，给甲方造成经济损失每——年________月_______日

安装工程劳务合同6

　　发包方：_________（以下简称甲方）承包方：_________（以下简称乙方）

　　依照《中华人民共和国合同法》、中华人民共和国建筑法、中

　　一、工程概况

　　工程名称：_________

　　建设地点：_________

　　建筑面积：_________

　　二、承包方式

　　（一）承包方式：包工、包质量、包工具、包工期。

　　（二）承包范围：

　　1、给排水安装：根据图纸施工，排水管接出建筑物1.5米，给水管送出建筑物1.5米。

　　2、电气安装：根据图纸施工，只安装建筑物以内的照明及动力（不包括高压），配电房只接低压柜后的照明、动力的出线端子。

　　3、乙方从20xx年2月份开始负责工地临时水电安装及维修，期限为三年，如果超出规定期限，甲方应每月承认两个人的`月工资。

　　（三）乙方承包的工程按建筑面积的单价35元/m，总价_________

　　三、工程要求

　　（一）质量要求：乙方必须依据设计图纸及变更图纸，按照国家

　　（二）管理要求：乙方必须遵守工地的各种管理制度、文明施工。

　　四、付款方式

　　（一）地下室封顶付总工程款4 % 。

　　（二）裙楼封顶付总工程款4 % 。

　　（三）主体封顶付总工程款8 % 。

　　（四）安装过程中每月必须付工程款（根据进度）。

　　（五）工程完工付清所有工程款项（留拾万元一年付清）。

　　（六）甲方必须保证乙方施工人员春节前的工资。

　　五、违约责任处理

　　1。乙方无法完成工地进度配合，甲方有权罚款_________元/次。

　　2。乙方故意浪费材料，给甲方造成经济损失每200元/次，甲方有权罚款400元/次。

　　3。因甲方原因造成停工，甲方必须承担乙方所误人工的工资。

　　4。因工地原因造成延长工期，甲方必须承担乙方的经济损失。

　　六、出现重大安全事故，甲乙双方配合协商解决。

　　七、本协议发生纠纷时，甲乙双方协商解决。如解决不成，可到各级劳动部门或经济合同仲裁委员会仲裁，处理期间双方不得影响施工。

　　八、本协议一式三份，甲乙双方各执1份，双方所执协议具有同等法律效力。

　　九、本协议自双方签字之日起生效，直至工程交付完工付清工程款后自动失效。

　　甲方：_________

　　委托代理代理人：_________

　　乙方：_________

　　_________年_________月_________日

安装工程劳务合同7

　　甲方：

　　乙方：

　　经甲乙双方协商，同意按《建筑安装工程承包合同条例》的原则，结合本工程的实际情况，达成如下协议：

　　一， 工程名称，地点，承包范围

　　1， 工程名称：盛捷公寓

　　2， 工程地点：卢湾区，济南路8号

　　3， 标准层施工：二幢计51层

　　4， 工程内容：弱电配管工程

　　5， 工程承包单价：每层捌仟元正

　　6， 工程承包总价：肆拾万捌仟元正

　　二， 工程质量：

　　1， 工程质量必须符合国家施工验收规范。

　　三， 材料供应

　　1， 在施工期间乙方须提前3天向甲方申报所需的施工材料，甲方应满足乙方施工材料需求。如甲方材料不及时到位，造成乙方停工，窝工，甲方应承担乙方因等工待料所产生的一切费用。(人工单价为每天120元计)

　　2， 甲方提供给乙方的.所有施工材料，应满足施工质量要求，如因材料质量问题造成返工，所产生的人工，由甲方承担。(人工单价为每天120元计)

　　3， 乙方在保证施工质量的前提下，应节约用料，如被甲方发现有严重的浪费行为，乙方无条件赔偿甲方一定的损失。

　　四， 施工现场的安全

　　1， 乙方在施工期间必须服从甲方的管理，自觉遵守工地各项规章制度。

　　2， 乙方在施工现场须注意自身的安全，如因乙方违规操作所发生的安全事故，由乙方自己负责。

　　五， 付款方式

　　1， 乙方进入施工现场后30天，甲方应支付乙方生活费，生活费为每月贰万伍仟元正。不包括房屋租借费用。

　　2， 余款按实际工程量于春节前结清。

　　六， 设计图纸和技术资料

　　1，甲方应在施工前向乙方提供施工所需的各种图纸和技术资料。

　　七， 其它

　　1， 属于包工范围以外的设计变更所产生的费用，由甲方承担。(人工单价为每天120元计)

　　2， 如一方违约，须负责赔偿对方的全部损失。

　　3， 如在施工期间产生未尽事宜，甲、乙双方本着友好原商解决。

　　本合同一式贰份，双方各执一份，自双方签章起生效。

　　甲方(盖章)：__________________ 乙方：_________________________

　　代表人(签字)：________________ 身份证号码：____________________

　　_________年________月_______日 _________年________月_______日

安装工程劳务合同8

　　甲方：___________

　　乙方：___________

　　甲乙双方本着自愿、*等、互利的原则，经友好协商，就乙方承接甲方电力(电器)安装工程劳务工程所涉及的双方权利与义务等事项签订合同，双方共同遵守：

　　第1条工程概况

　　1、工程名称:___________________

　　2、工程地点：_________________

　　第2条工程范围:_________________

　　第3条合同金额

　　经甲乙双方共同商定，本分包工程的合同包干价为：(大写)__________元(小写￥__________)。

　　第4条付款方式

　　1、本合同无预付款。

　　2、工程竣工且送电后，___日内甲方向乙方一次性支付工程款。

　　第5条甲方权利和义务

　　1、甲方负责乙方在施工现场与建设单位的协调工作。

　　2、按本合同规定支付乙方工程价款。

　　第6条乙方权利和义务

　　1、负责工程图纸的现场技术交底。

　　2、乙方进入安装现场前，应勘察施工现场，熟悉场地，做好与土建单位的`配合工作。

　　3、严格按施工图要求、国家现行施工安装规范、技术交底的要求施工，确保工期和质量。

　　4、精心组织施工，若发现设计及施工存在问题应及时向建设单位或甲方提出，并确保工程衔接及质量。

　　5、严格执行安全措施和操作规程，防止事故特别是人身事故的发生，做好安全防护工作。

　　施工中属于乙方责任造成的安全事故由乙方负责。

　　6、办理相关的市政规划手续。

　　第7条安全措施及责任

　　施工期间，乙方应加强现场工作人员的安全教育，做好安全措施，严格按《安全生产工作规定》开展各项工作。

　　在施工过程中发生安全事故由责任方负责。

　　第8条工程验收质量标准及保修期

　　1、工程验收质量标准:按设计图纸、安装验收规范、____电业局有关规定为依据。

　　2、鉴于本工程为高低压变配电改造工程，经双方同意，以项目送电及工程竣工资料交付完毕视为甲方验收合格。

　　3、保修期：从设备正式投运之日起___年内属乙方安装质量保修期。

　　4、保修期内若发生事故，属于乙方安装质量问题由乙方免费修复或更换。

　　第9条违约责任

　　解决合同纠纷的方式：甲、乙双方发生本合同纠纷时，可协商、调解。

　　协商、调解不成时，由所在地人民法院提起诉讼。

　　第10条协议份数、有效期及其它

　　1、本协议壹式肆份，双方执贰份。

　　2、本协议未尽事宜，双方友好协商另行补充协议执行且具有同等法律效力。

　　甲方单位(章)： ___________乙方单位(章)：___________

　　法定代表人：___________ 法定代表人：___________

　　___年___月___日 ___年___月___日

安装工程劳务合同9

　　劳务发包人：（以下简称劳务发包人甲方）

　　劳务作业承包人：（以下简称劳务承包人乙方）

　　依照《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及其他法律、法规，遵循*等、自愿、公*、和诚实信用的原则，双方就劳务分包事项协商达成一致，订立本合同。

　　一、劳务分包工程基本情况

　　工程名称：

　　工程地点：

　　劳务作业内容：按图施工（消防栓系统，自动报警系统，工程预埋，安装调试等相关的工作）。

　　二、合同价款

　　1、合同签约后，劳务承包人交保证金元整（小写：￥）给劳务发包人，到工程验收后结算返还给劳务承包人。

　　2、本工程合同款采用下列方式计算。

　　3、本合同款，除经劳务发包人，和劳务承包人双方书面确认的工程变更以外可以调整。

　　4、合同价款按建筑设计总面积计算，每*方米肆元捌角（￥4.8）。

　　5、劳务费包含：①工人工资；②劳务统筹费用；③劳动保护费用；④管理费用；⑤各项保险费用；⑥监设费用；⑦文明施工及环保费用；⑧利润、机械使用，折旧费等。

　　三、分包工作期限

　　按开工计算个月。

　　四、质量标准

　　工程质量：按国家现行规范要求。

　　五、图纸

　　劳务发包人应在劳务发包工作开工7天前，向劳务承包人，提供与分包工程有关的图纸1套。

　　六、材料、构配件供应

　　1、劳务发包人应按照施工计划向劳务承包人提供质量、品种、规格、型号、数量完全符合要求的材料构配件。如劳务发包人，不能按时提供，则应相应延长工期并赔偿误工费用；如质量、品种、规格、型号不符合要求，劳务承包人应在验收时以书面形式提出，劳务发包人负责在三天内更换或调整。

　　2、劳务承包人应妥善保管，合理使用劳务发包人供应的材料及构件。因保管不善发生丢失、损坏，劳务承包人应赔偿，并承担因此造成的经济损失。

　　3、施工中所需的中小型机具由劳务承包提供。

　　七、合同价款支付

　　采用固定合同价款方式计算，合同价款的，劳务承包人与劳务发包人约定按下列方法支付，按工程进度付款。①劳务发包方按每月工程进度款支付80%给承包方，剩下的20%待工程验收结算后，一次过结清。

　　八、双方责任

　　1、乙方应服从甲方管理人员的安排，杜绝无理取闹，影响工程进度的现象。

　　2、乙方应教育现场施工人员树立安全生产意识，安全施工，确保工程能顺利完成。

　　3、乙方按图、按时、按质完成工程，要配合其他的施工队施工。如因乙方主观原因未能及时配合现场甲方其它工程施工造成的进度延误，或经济损失的，相关损失由乙方负责赔偿。

　　4、乙方在施工中发生的一切安全事故由乙方负责，造成的损失全部由乙方承担。

　　5、乙方应与在场施工人员签订劳动合同并为其购买工伤，意外等保险。

　　6、遵守甲方项目部的管理规定，做到文明施工。

　　7、如乙方原因造成工程停工而不能按期完成则甲方有权终止合同，结算时按乙方实际完成合同工程量结算给乙方。

　　8、乙方应在甲方通知有效期内进场配合施工，如因场地或环境条件不具备进场施工的必须报告甲方，并作出妥善处理。

　　9、对隐蔽工程的验收，乙方须提前两个工作日通知甲方组织验收。

　　10、甲方要协调各项工程项目施工，工程，杜绝各施工队为场地，用电、用水等问题产生矛盾。

　　11、向乙方提供初步设计的方案图纸和现场标高轴。

　　12、在施工过程中因甲方责任造成停工、返工或材料及器材，人工的损失等均由甲方承担相应责任。

　　13、负责协调提供现场设置的'垂直运输设备给乙方。

　　14、审核乙方的工程进度，办理结算，按照合同约定向乙方支付工程款等。

　　九、违约责任

　　当发生下列情况之一时，劳务发包人应承担违约责任：

　　①劳务发包人违反约定，不按时向劳务承包人支付合同款的；

　　②劳务发包人不能提供足够的工作面、造成窝工的。

　　当发生下列情况之一时，劳务承包人应承担违约责任：

　　①劳务承包人因自身原因过期交工的，每延期一日，应向劳务发包人支付违约金，最高不超过合同总金额的5%；

　　②劳务承包人施工质量不符合本合同约定质量标准，劳务发包人可以要求劳务承包人返工，劳务承包人无法完成的，劳务发包人可以委派其他劳务企业完成，产生的费用由劳务承包人承担；由此给劳务发包人造成损失的，劳务承包人应向劳务发包人支付违约金10000.00元，最高不超过合同的10%，延误的劳务承包人工作时间不予顺延。

　　1、一方违约后，另一方要求违约方继续履行合同时，违约一方承担上述违约责任后继续履行合同。

　　2、劳务承包人应对工人进行安全教育，施工中发生的一切安全事故由劳务承包人负责，与劳务发包人无关。

　　十、本合同一式两份，具有同等效力，甲乙双方各执一份，自双方签字起生效。

　　劳务发包人：

　　劳务承包人：

　　联系电话：

　　联系电话：

　　_____年___月___日

　　_____年___月___日

安装工程劳务合同10

　　甲方： 项目部

　　乙方： 工种： 身份证号：

　　为了明确双方在建筑安装劳务合作中的权利、义务和违约责任，根据国家劳动合同法和本企业规章制度的有关规定，经双方友好协商签定本合同。

　　一、工程概况：

　　1、工程项目： 工程

　　2、工程地点：

　　3、工程内容：

　　二、发包方式： 劳务承包

　　三、劳务分包时间：

　　开工时间从 年 月 日到 年 月 日，共计 天。该时间必须按甲方的要求执行，因乙方原因未能在约定的时间内完工，每延期一天支付违约金 元，累加计算。

　　四、劳务价格及工作内容：(见附表一)工作内容及要求：按图纸和相关规范进行施工。

　　五、劳务价格中包括下列费用：

　　施工作业全过程人工工资、奖金、机具及机具消磨维修费、节假日加班赶工补贴费、工人差旅住宿费、安全帽安全带配置费、施工作业人员劳动保险工伤保险费等。

　　六、劳务费结算办法：

　　1、在工程质量合格的情况下按施工进度支付劳务费。按双方签订合同人工清单执行。

　　2、工程全面完工经业主、监理、质检站、设计等有关单位验收合格后，根据甲乙双方现场收方计量，按合同约定单价及现场临时签证单支付付总劳务人工费的97%。(需扣除每月进度款)。

　　七、保险：乙方人员的保险由乙方负责按有关规定办理。

　　八、安全生产及安全事故处理

　　1、甲、乙双方必须认真执行国家劳动安全法和有关法律、法规。

　　2、乙方应严格执行国家及地方相关安全法律法规、工程管理条例及操作规程，对每个班组的每个作业人员必须进行安全教育交底，并在安全交底书上签字，确保无安全事故发生。乙方设 为安全员，对工人进行安全教育、环境保护教育和职业病防治教育，遵守安全技术交底，防止高处坠落、落物伤人、触电、火灾及机械伤害事故。乙方要为工人办理意外伤害保险及法律规定的其他保险;乙方施工过程中坚决杜绝重伤、死亡事故事件的发生。安全帽、安全带及其他工护具自备。施工时，严禁向建筑物四周及电梯井内丢任何物品，施工电梯载物要搁置*稳;严禁酒后上班，严禁拆除工地防护，在施工中若因违章操作或乙方自身原因造成的伤、亡等安全事故其经济责任由乙方自行负责。甲方一概不承担任何责任和费用，并将视其情节轻重处以 500 元以上罚款。乙方安全事故经济责任人 。

　　3、乙方必须自行承担各工种、各工序的材料堆码、落手清、清洁卫生等工作。乙方施工人员应服从甲方项目部规定的文明施工规章制度，服从现场统一调动、安排，并负责各自施工区域及责任区域内的清洁卫生，必须保证内、外部检查达到“合格”标准，达不到每次罚款 100 元。

　　4、乙方必须遵守施工现场的一切规章制度;遵守公司、项目部治安要求及治安管理制度，搞好内、外关系，若引起纠纷，除自行承担所有的经济损失外，项目部还将视其情节轻重处以 1000 元以上的罚款。

　　5、乙方人员发生伤亡事故时，双方应尽力全力施救，同时保护好现场，以便有关部门进行勘察、鉴定。伤亡事故定性后，形成安全事故调查报告，分清事故责任后，按以下办法处理：

　　(1)、属于乙方责任，由乙方参照国家和地方**有关法律、法规自行对伤亡工人或家属进行善后处理，费用乙方承担。

　　(2)、属甲方责任，由甲方参照国家和地方**有关法律、法规会同乙方进行善后处理，费用甲方承担。

　　(3)、无论事故责任是谁，均由乙方直接面对出事故的工人及家属，所发生的费用按本合同相关条款执行。

　　6、若乙方人员在施工现场非因工死亡时，由乙方自行妥善处理。

　　7、乙方负责签订劳务合同，并承担甲方劳务分包期间由《劳动合同法》规定的相关责任和义务。

　　九、工程质量要求：

　　1、乙方必须严格按照《建筑安装工程质量检验评定标准》、现行的`施工验收规范及设计要求进行施工。

　　2、乙方承接的工程验收必须达到质检站一次验收合格，实测点合格率在90%以上。

　　3、乙方对所承接方的工作内容在进行验收前，必须先自检后合格后，再申请由项目质检部检查，最后请业主、监理、质检站、设计等验收检查，在此过程中乙方必须主动配合并承担相应费用。

　　4、如以上检查验收未达到规范质量要求，所有返工材料费、人工费由乙方自己承担。在施工中如乙方违反现场管理规定，不积极配合项目部及业主、监理的合理要求，给项目部造成经济损失或恶劣影响的，项目部有权警告、罚款直至解除劳务承包合同，并由承包方自行承担相应损失。

　　5、乙方在施工过程中严格各工序相关操作规范和项目部的安全、技术交底、施工组织方案进行操作，严禁违章、违规操作。同时接受项目部、业主、建筑师、监理的检查，任何一方提出的质量问题均要求无重要条件整改，对项目造成损失的必须全额赔偿并给予相应的处罚。

　　十、双方义务：

　　1、甲方义务

　　(1)、乙方工人进驻甲方施工现场时，甲方应配合乙方对其进行遵纪守法、安全、消防、环境保护、社会治安及企业内部管理制度等方面的教育工作，并进行监督、检查。

　　(2)、甲方应及时提供乙方所需的技术资料，并向乙方讲清技术质量、安全、职业健康及现场危险源标识。

　　(3)、甲方应按合同规定向乙方办理劳务费的结算。

　　2、乙方责任

　　(1)、乙方对施工作业人员必须认真审查，保证施工作业人员的政治素质、身体素质和技术水*。所有进入施工现场的操作人员，男性必须是18至50周岁、女性必须是18到45周岁，身体健康、无残疾及其他不适应高空和重体力劳动的疾病的人员。否则，由此造成的质量安全事故责任由乙方全部承担。所有施工人员需持有《身份证》、《职业资格证书》、《务工证》、《暂住证》、《就业证》、《计划生育证明》，特殊工作人员必须持有《特种作业操作证》，进场后，甲方严格按乙方投标时的班组花名册进行核对。进场人员的《职业资格证书》在进场时必须达到50%，一月后必须达到70%，如检查必须达到上述要求、施工人员和花名册人员需要严格保持一致。

　　(2)、乙方施工班组进场施工后，由于工作进度、工程质量出现问题或因价格纠纷使工程无法进行时，经双方协调不成，甲方在劳务价格不变的前提下，可直接调换劳务班组。凡给甲方带来较坏影响的劳务队伍，取消该队伍在公司范围内的劳务投标资格。当施工现场劳务合同发生争议时，经现场协商不成，可由甲方人力资源部组织调解。乙方完成本合同约定工作后结付人工费余款。

　　(3)、乙方人员必须按操作规程、验收标准、施工图纸及有关说明施工，在施工中必须对成品、半成品进行保护，爱护使用甲方提供的机械设备及其它工具。如发生损坏、丢失，应按质、按价赔偿。

　　十一、原材料控制： 实行现场材料领取制度，材料损耗按09清单定额计算，材损超过09清单定额的从劳务费中扣除。对计划合理，节约用施工料无浪费的优秀班组，完工结算时由班组申请，项目部及公司主管部门审批，视工程规模大小给予奖金500元—10000元。

　　十二、其它：

　　1、乙方不得以任何理由另行提出附加条件，否则，视乙方违约，甲方有权终止合同。

　　2、双方应严格履行投标承诺书及本合同条款，未尽事宜甲、乙双方协商解决。

　　3、乙方不得转包或分包，否则项目部视为违约，甲方有权终止合同。

　　4、合同一式二份，即：甲、乙双方各执一份。

　　十三、各专业工班按工程进度付款付款执行表;

　　甲方(盖章)：__________________ 乙方：_________________________

　　代表人(签字)：________________ 身份证号码：____________________

　　_________年________月_______日 _________年________月_______日

安装工程劳务合同11

　　甲方： 乙方：

　　依照《中华人民共和国建筑法》、《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国安全生产法》、《建设工程安全生产管理条例》、《建设工程质量管理条例》等法律法规规章和地方相关规章规定，强制性条文规范、标准，施工图设计文件，以及施工现场环境，

　　根据*等、自愿的原则，经双方友好协商达成以下协议，双方共同遵守。

　　一、工程概况：

　　1、工程名称：

　　2、工程地址：

　　3、结构型式：

　　4、建筑风格：

　　5、工程规模：

　　二、承包范围：

　　1、该分项工程施工，属于履行完善本合同各条约定的工程分包;

　　2、施工设计图，强电、给排水出墙1.5米。强电、给排水、雨水管、空调水管、消防桥架安装、附属用房楼层内消防电气管线预埋等的安装工程施工。交工前各类卫生清理、直至竣工验收前工作内容的工程施工;

　　3、工程施工所需用的机具、手动工具、辅料内容(如铁丝、元钉、扎丝、钻头、条、焊锡，不干胶，扎带，生料带，麻丝，石笔，刷子等)，试压、通球试验由乙方自备;

　　4、施工过程中及竣工验收前的分色、弹线、标识、标注、清洁卫生、由乙方负责;

　　5、安装工程竣工后的保质期内保修服务工作;

　　6、负责本承包工程的自检及查出的质量问题进行及时整改并承担由此产生的一切费用;

　　7、各楼层未用完的该分项工程所用材料的收集及利用;

　　8、施工过程中乙方的质量管理、文明施工、进度以及各种检查需要配合的系列工作;

　　9、当室外温度达到或超过(或按当地**规定)34co时，应现金支付给作业员工高温补贴。

　　10、根据该项目实际情况，员工的住宿由甲方统一安排。

　　三、施工工期：

　　1、乙方必须在甲方要求的时间进场，并按照甲方要求开工。必须在甲方制定的施工进度计划规定时间内完成全部承包范围内的工作。

　　2、凡因甲方原因可预见到的事项发生延误工期，由甲方负全责。乙方不延长工期。

　　3、在施工过程中乙方不得影响土建得进度，否则将处以200元/天的违约金。

　　5、若遇发包方调控施工进度，需加快施工进度或要求暂停施工时，乙方必须按发包方要求加快施工进度或暂停施工并积极妥善地做好相关工作。为此，甲方承担因发包方调控进度，乙方因赶工或暂停施工造成的相应损失。

　　四、质量要求：

　　1、执行标准：

　　《工程建设标准强制性条文》(房屋建筑部分20xx年版)

　　《建筑工程施工质量验收统一标准》GBJ50300-20xx

　　《建筑施工安全检查标准》JGJ59-99

　　《建设工程施工现场供用电安全规范》GB50194-93

　　《建筑给水排水及采暖工程施工质量验收规范》GB50212-20xx

　　《建筑电气工程施工质量验收规范》GB50300-20xx

　　《建筑安装工程施工工艺操作规程》DB/00P01001-88(四川省地方标准)

　　2、质量体系要求

　　(1)该项工程质量交验合格工程。

　　(2)施工过程中，每道工序在完成后，必须经甲方、监理工程师验收认可后方能进行下道工序施工。应按照施工图的要求，完工后按此要求进行检查验收，质量等级达到合格标准。

　　3、施工资料整理由甲方负责。甲方负责收集、整理、归档。该工程水电安装分项工程质量保修期为贰年，在保修期内因乙方原因造成质量方面的问题，属乙方保修。若乙方在接到甲方维修通知三天内未派人维修，甲方有权另请他人维修，维修费用由甲方从乙方质量保证金中扣除支付。

　　4、乙方人员在施工现场，必须随时随地接受甲方、业主代表、监理工程师的监督、检查。

　　六、工程款的结算及支付办法：

　　1、本工程工程量约为 *方米，工程总价约为 元。

　　2、甲方将本工程按建筑面积 元/m的综合单价结算给乙方。建筑面积依照四川省20xx清单定额对照本工程施工图纸进行计算。

　　如增加、变更、零星用工：甲方若安排乙方人员承担乙方人员承担该合同分包责任以外的用工，按工150元/工日按甲方确认的数量当月结算。

　　水电安装分项工程由甲方提供的'各类水电材料，如因返工、有意识的损坏造成材料浪费，乙方应按其采购价进行赔偿。

　　3、因乙方自身原因导致其他工种返工的经济、工期损失由乙方承担。

　　4、费用的组成：

　　(1)主体预留到三层开始付款。主体预留费用： 元/m，主体完后电气配管费用： 元/m、给水费用： /m、排水费用： 元/m、穿线开关面板桥架 元/m、此款按工程实际完成量当月80%支付。余款在竣工验后15个工工作日付到合同总款97%。

　　本分项工程完工结算时扣除合同总款3%作为该工程的质量保证金(无息)，质量保证金在工程质保期完成后15个工作日付给乙方。

　　七、文明施工

　　1、施工现场场貌、安全文明施工要求应按照甲方的要求将本分项工程的施工场地原材料及半成品堆放整齐，标识清楚。每处施工完成后必须做到工完场清，不遗留本工种的材料。完工后将所用材料全部清理干净，堆放整。乙方应严格按照甲方编制的《施工现场安全文明专项施工方案》进行组织施工，对节能减排、防尘降噪、环境卫生等方面进行控制。

　　2、作业人员管理

　　乙方施工人员必须是身体健康者，禁止使用具有癫痫、神经、精神、心脏病等以及未经培训或培训不合格的人员不能从事本行业的施工，以及50岁以上的女员工和55岁以上的男员工，乙方应向甲方提供作业人员身份证复印件。

　　3、乙方必须严格按照甲方要求和当地**现行相关管理要求进行施工。

　　八、安全事项

　　乙方应在进场时为本班组工人购买意外险。如出现意外事故;5000元以下由乙方全额承担;超出5000元由甲乙双方协商承担费用。

　　九、其他事项

　　1、本合同一式四份，甲、乙方各持贰份。双方签字后生效，工程完工，双方履行 完合同义务后自动失效。

　　2、乙方在施工过程中质量、进度、施工等。

　　3、本合同与本项目部现场有关制度、规定、技术交底配套执行，未尽事宜，双方协商解决。

　　4、双方因合同履行发生争议时，应协商解决，协商未果可向甲方所在地人民法院起诉。

　　5、材料的领用：各班组必须由组长指定专人领取。未收捡干净。

　　6、本合同签约地点：

　　甲方： 乙方

　　身份证号码： 身份证号码：

　　电 话： 电 话：

　　签约时间： 年 月 日 签约时间： 年 月 日

安装工程劳务合同12

　　发包方： （以下简称甲方）

　　承包方： （以下简称乙方）

　　甲方将 消防工程承包给乙方施工安装。按照《中华人民共和国合同法》和《建筑安装工程承包合同条例》，结合土木工程具体情况，遵循*等、自愿、公*和诚实守信用的原则，经双方协商一致，达成如下合同条款。

　　一、工程名称：

　　二、工程地址：

　　三、工程内容：喷淋系统、消火栓系统、自动报警系统与消防联动等内容，按图纸预埋、安装，直到该项目消防工程竣工验收。

　　四、承包方式：包工、包预埋、包安装调试和配合检测验收。

　　1、本工程按建筑面积12元/*方作结算依据。由于建设方原因造成工程返工、变更或追加工程量，乙方所产生的费用由乙方填制工程签订单甲方办理签订结算。

　　2、本工程采用包工的方式，施工所需机械设备和工具由乙方负责，甲方负责机械设备所需的耗材。根据现场情况，安装期间甲方需提供脚手架6套。

　　五、工程期限：依据建设单位工期为准，配合土建、装修工程同步进行。

　　六、工程质量：乙方应认真施工、确保工程质量，如因乙方不按规范施工或操作失误，造成的`工程质量问题，返工费用损失由乙方自行承担，因乙方在施工过程中出现质量问题，甲方提出整改意见，乙方拒不整改的，甲方有权终止合同和下达处罚通知单，从工程进度款中扣除。

　　七、设备材料供应：

　　1、乙方进场施工，甲方负责提供乙方施工用电电源和施工用水及大型设备材料的垂直运输，费用由甲方承担。

　　2、施工需要的沟槽、洞口的修补由甲方负责，预埋未到位由乙方负责。

　　3、材料及时到位，乙方提前一周报表，甲方七天到位，如产生的误工甲方应付乙方150元/天误工费。

　　八、用于甲方提供的材料质量问题，所造成的施工质量问题由甲方负责。

　　九、工程款支付：

　　1、工程款支付方式：乙方签订合同后人员进场施工，一周后甲方预付 生活费。在预埋期间，按预留形象进度的工程量（甲方审定的工程量）按70%支付工程款。进入安装期间，按当月工程进度款（甲方审定工程量）的70%支付进度款。工程施工完工后由甲方自检确认合格后甲方支付到工程的90%，余下工程款总人工费用10%在竣工验收后，并在消防验收合格之日起两周内支付，余下5000元待工程保修期满一周内付清（保修期1年）。

　　2、乙方在每月28日前报进度给甲方，甲方应在次月5号前按甲、乙双方协商的付款方式支付给乙方。

　　十、安全生产：

　　乙方进场人员应接受甲方现场安全教育、安全作业交底，严格按安全操作规程进行施工、严禁高空作业时嬉闹，酒后上班，高空乱抛乱扔等违章情况。乙方在施工过程中出现的安全责任事故，壹万元以内由乙方自行负责，属重大安全责任事故与甲方协商解决。

　　十一、甲方职责：

　　甲方负责协调现场施工场地，所需材料由甲方负责，并提供仓库一间作存放工具用房。

　　甲方负责提供的图纸不准，造成的返工费、拆卸费、工时等费用由甲方负责。

　　甲方负责提供标准有效的施工图蓝图壹套。

　　甲方负责配合乙方在各个工种之间协调，所发生的费用由甲方承担。乙方发现图纸与现场不符时应及时报甲方及建设方现场管理人员处理。

　　十二、乙方责任：

　　搞好本工序、下工序、上工序。做好现场安全生产，文明施工、爱护材料、保护成品、做到节约材料，合理施工。如乙方损坏成品由乙方自行负责。遵守甲方有关规章制度，服从指挥。现场签订部分由乙方报量给甲方，由甲方整理后报建设单位。乙方根据双方确认施工图进行工程施工，调试工作，负责现场施工安全、质量事宜。配合甲方进行隐蔽工程验收和做好验收记录及竣工资料。工人保险费用，由甲方负责办理。

　　十三、合同有效期：工程竣工验收结清工程款项后自行失效。十四、未尽事宜双方协商解决。

　　十五、本合同一式两份，甲乙双方各持一份，双方签字后生效具有同等法律效力。

　　甲方：

　　乙方：

　　委托代理人：

　　身份证号码：

　　身份证号码：

　　联系电话：

　　联系电话：

　　日期：

　　日期：

安装工程劳务合同13

　　甲方：__________________

　　乙方：__________________

　　经甲乙双方协商，同意按《建筑安装工程承包合同条例》的原则，结合本工程的实际情况，达成如下协议：

　　一，工程名称，地点，承包范围

　　1，工程名称：

　　2，工程地点：

　　3，标准层施工：

　　4，工程内容：

　　5，工程承包单价：

　　6，工程承包总价：

　　二，工程质量：

　　工程质量必须符合国家施工验收规范。

　　三，材料供应

　　在施工期间乙方须提前3天向甲方申报所需的施工材料，甲方应满足乙方施工材料需求。如甲方材料不及时到位，造成乙方停工，窝工，甲方应承担乙方因等工待料所产生的一切费用。(人工单价为每天120元计)

　　1，甲方提供给乙方的所有施工材料，应满足施工质量要求，如因材料质量问题造成返工，所产生的人工，由甲方承担。(人工单价为每天120元计)

　　2，乙方在保证施工质量的前提下，应节约用料，如被甲方发现有严重的浪费行为，乙方无条件赔偿甲方一定的损失。

　　四，施工现场的安全

　　1，乙方在施工期间必须服从甲方的管理，自觉遵守工地各项规章制度。

　　2，乙方在施工现场须注意自身的安全，如因乙方违规操作所发生的.安全事故，由乙方自己负责。

　　五，付款方式

　　1，乙方进入施工现场后30天，甲方应支付乙方生活费，生活费为每月贰万伍仟元正。不包括房屋租借费用。

　　2，余款按实际工程量于春节前结清。

　　六，设计图纸和技术资料

　　1，甲方应在施工前向乙方提供施工所需的各种图纸和技术资料。

　　七，其它

　　1，属于包工范围以外的设计变更所产生的费用，由甲方承担。

　　2，如一方违约，须负责赔偿对方的全部损失。

　　3，如在施工期间产生未尽事宜，甲、乙双方本着友好原商解决。

　　本合同一式贰份，双方各执一份，自双方签章起生效。

　　甲方(签章)：__________________乙方(签章)：__________________

　　_________年_________月_________日________年_________月_________日

安装工程劳务合同14

　　承包单位(甲方)：__________________

　　劳务单位(乙方)：__________________

　　依照《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》、《建设工程施工合同》及有关规定，为明确双方的权利义务，本着自愿互利、权益*等的原则，经协商一致签订本合同。

　　第一条工程概况

　　1.1工程名称：

　　1.2工程地点：

　　1.3工程内容：

　　1.4劳务承包范围：

　　1.5劳务承包期限：

　　开工日期：_________年_________月_________日;

　　完工日期：_________年_________月_________日;_________个

　　总日历工期：_________日。

　　经双方协商，按合同工期每提前一天竣工，甲方按付给乙方工期奖,工期延误一天违约金在拨付乙方劳务费时扣除。发下列情况，经甲方确认，乙方办理工期签证，顺延合同工期：

　　1、人力不可抗拒的灾害而被迫停工;

　　2、甲方未按期拨付劳务费用影响施工;

　　3、临时停水停电一天以上;

　　4、其它非乙方责任影响施工，双方约定的其它情况。

　　1. 1. 6工程质量等级: ;

　　1. 1. 7合同价款:

　　本合同造价为人民币(大写)：

　　1.8乙方投入施工人数：人。

　　第二条、合同文件适用标准和法律

　　2.1适用法律、法规：中华人民共和国现行法律和工程所在地地方法规;

　　2.2适用标准及规范：

　　2.2.1现行国家及工程当地有关标准、规范;

　　第三条甲方责任

　　3.1实施对工程质量、安全、工期、文明施工、计量检测、实验化验的控制、监督、检查和验收;

　　3.2随时检查乙方施工设备的运行、材料保管使用情况。乙方违反规定或工作达不到要求的标准时，有权要求乙方进行整改、返修，相应费用由乙方承担;

　　第四条乙方责任

　　4.1对本合同承包范围内的施工劳务向甲方负责，全部施工任务必须组织自有力量完成，严禁转包或再分包本合同约定的施工劳务;

　　4.2自觉遵守法律、法规及甲方与业主的有关规章制度。接受甲方及有关部门的管理、检查与监督。与现场其他单位搞好协调配合;

　　4.3负责完成施工劳务的有关技术措施的编制，报甲方批准后严格实施;

　　4.4交工前把现场清理干净，做好验收准备工作，为验收提供便利条件，参加办理交工验收。积极配合保运，在保修期内对劳务所涉施工质量缺陷及时进行无偿修理。

　　4.5准时签收甲方传达的各类文件、变更、技术交底、奖罚通知等资料，不得拒收;

　　第五条工程结算

　　5.1结算方式：本项目采用固定劳务单价结算方式进行结算;

　　第六条劳务工作质量与验收

　　6.1乙方完成约定之劳务应认真按照标准、规范和设计的要求以及甲方代表发出的指令进行劳务作业，加强内部检查工作，坚持自检、互检、交接检制度，随时接受甲方代表和委派人员以及各级质监部门的检查检验，为检查检验提供便利条件，并按甲方要求返工、修改，承担由自身原因导致返工、修改的费用;

　　6.2乙方按照国家工程建设的施工规范和质量检验标准以及施工图纸、设计变更、甲方交底说明为依据,精心组织施工,全部工程质量达到合格要求。

　　第七条安全施工

　　7.1乙方必须认真贯彻有关安全施工的规章制度，严格遵守安全操作规程,出现人员安全事故均由乙方承担.

　　7.2劳动保护用品及施工中属个人使用的带电操作用具(绝缘手套、胶鞋等)由乙方自行配备;

　　7.3乙方在动力设备、高压线路、地下管道、易燃、易爆地段及交通要道附*施工前，应向甲方提出安全保护措施，经批准后实施，甲方承担相应费用。

　　第八条材料、设备供应与保管

　　8.1甲方供应的.材料乙方收取后要妥善保管、合理使用，采取有效的节约措施和限额用料控制手段，努力节约原材料;

　　8.2甲方供应的物资属甲方所有，只供本合同劳动作业范围以内的工程专用。乙方不得挪用或擅自处理。济损失的，由责任方承担责任;

　　第九条合同的生效与终止

　　9.1合同生效日期：

　　9.2合同终止日期：工程全部完工并交付业主，合同终止.

　　第十条附则

　　20.1本合同正本两份，具有同等效力，双方各执一份.

　　20.2双方商定的其它条款;合同订立时间：_________年_________月_________日

　　甲方(公章)：_________

　　法定代表人(签字)：_________

　　_________年____月____日

　　乙方(公章)：_________

　　法定代表人(签字)：_________

　　_________年____月____日

安装工程劳务合同15

　　甲方： (以下简称甲方)

　　乙方： (以下简称乙方)

　　依据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及相关法律、法规，本着*等、自愿、诚实守信的原则，甲乙双方就物流港克拉中心的水电、及弱电安装劳务分包事宜协商一致。制订立如下劳务分包合同条款，以供双方共同遵守执行

　　一： 工程名称：克拉中心

　　二： 工程地点：物流港遂渝高速出入口旁

　　三、工程承包范围

　　工程范围与内容：所有土建面积、施工图内所有的水电、及弱电安装工程，(施工图重大改变后工程量另行计算)

　　(1) 给水：按图施工，各主、干管、立管预埋及安装，从楼层表后至户内用水地点;

　　(2) 排水：所有阳台地漏、卫生间地漏、厨房地漏、雨水斗、地面扫除口、检查口、沉水弯及其它所 有雨水、污水、废水排水管及管件的安装。接至室外第一个检查井; 所有空调冷凝水管安装、空调洞及预埋墙身套管。

　　(3)室内照明线路、电缆、桥架、预埋;

　　(4)室内公共照明灯具及开关预埋及安装;

　　(5)防雷接地安装;

　　(6)设计图纸变更修改，如果变更资料在施工后，造成返工，其返材料费及工人工费通过现场签证的方式，另行计算补上。

　　四、工期要求

　　乙方必须在 年 月 日前竣工。乙方配合总包单位在总包方预验收前完成所有施工任务，经调试并自检合格，甲方要求的竣工是指该工程全部完成，验收合格。

　　五、质量标准

　　工程质量：按总(分)包合同有关质量的约定、国家现行的《建筑安装工程施工及验收规范》和《建筑安装工程质量评定标准》，本工作必须达到质量评定 合格 等级。

　　六、工程承包方式：

　　本工程在承包范围内以包工包机械、不包主料、包安装调试、包材料损耗、包进度/工期、包质量、包保修、包安全、包文明施工、包工程验收合格。

　　七、合同价款

　　本工程建筑面积约 *米。合同价款为人民币： 元每*方米(以建筑面积结算)属总价包干。该总价已包括人工、机械、安装辅材：(线管接头，电工胶带，封口胶，排水胶水，穿线钢丝，扎丝焊条，油漆，线卡，膨胀钉，丝口带)、施工安装、调试、保险、风险及意外伤害保险等各项费用。

　　八、付款和结算方式

　　(一)甲方工程款支付：

　　1、施工过程中，采用借支 元/工人/月。

　　2、工程进度款支付节点：

　　2.1乙方按节点的实际完成工程量向甲方申报工程进度款资料，在达到本合同约定的质量标准的.前提下，甲方经核算后按每月完成工程量的80%向乙方支付当月进度款。

　　2.2工程初步验收合格并向甲方办理移交，乙方向甲方提供完整的完工资料且在甲方一个月内确认后的十五天内，工程款可付至工程合同造价的90%。

　　3、工程结算款支付：

　　经甲方及有关单位进行最终验收达到现行施工规范及合同要求，并办理结算手续后30天内付至95%无法计量部分按时工处理，时工单价为技术工__元/工日，普通工__元/工日(若该项内容可按工程量签证而转签杂工的不予计取)

　　4、保修金支付：

　　剩余5%工程保修金待竣工验收后6个月内无息支付。

　　九、设计变更

　　因施工变更导致工程量重大增加部分工程款由甲乙双方友好协商，延误的工期根据主合同相应顺延。

　　十、材料设备供应

　　1本合同工程所有用于水电主材均由甲方采购供应，所有辅料由乙方自行负责。

　　2水电安装的所有工器具乙方自备，甲方不再提供相应的工器具。

　　十一、双方职责

　　1甲方职责

　　(1)按时甲方提供的给排水、电及弱电安装图纸、图说、图纸会审、设计变更、设计通知、设计变更中涉及的工作内容。

　　(2)甲方指定 现场负责，负责协调配合管理施工现场，负责有关签证。

　　(3)甲方提供施工用水、电源连接点及施工工人现场材料保管场所。

　　(4)甲方随时检查乙方施工质量、进度、安全、材料使用保管情况，检查乙方操作人员的有效证件和持证上岗情况。乙方如违反规定或工作达不到要求的标准时，有权要求乙方进行整改、返修，相应费用由乙方承担。

　　(5)按工程进度和合同约定，及时支付乙方的劳务费用。

　　2、乙方责任

　　(1)土建面积、施工图内所有的水电、及弱电预埋安装工程。

　　(2)应按照设计图的要求及施工规范施工，达到国家验收标准。

　　(3)施工现场水、电材料上下车及现场转运。

　　(4)乙方进场人员需无条件服从甲方的管理、调度，特别是质量、安全、进度、现场文明施工方面的管理及调度。

　　(5)现场由甲方提供的原材料严禁浪费或用在非本项目上，否则，甲方有权要求乙方按原值赔偿。

　　(6)在没有交付甲方时前必须保护设备设施，做好成品保护。

　　(7)乙方食宿自理。

　　(8)乙方提前7天提出一般材料计划，由甲方审核购买，外购设备需提前两个月报计划。

　　(9)乙方现场负责人：

　　十二、违约责任

　　1、甲方违约责任

　　如甲方违约，必须按时足额付清乙方所完工程量的劳务工资。

　　2、乙方违约责任

　　(1)如乙方违约，甲方有权终止合同，并视其情节拒付乙方所有做工工资等费用，造成甲方损失的由乙方负责全额赔偿。

　　(2)如乙方在生产工程中，人员不够，工程质量施工安全不能得到保证，工期延误，甲方有权终止合同，并取缔乙方作业资格，乙方所完成的工程量按单项价格下浮50%后作为结算价款付给乙方。

　　(3)双方约定的工期不论任何原因均不得延长，如未按规定时间完成该分项工作，甲方对乙方的工期延误按总价1%/天向乙方收取违约金。

　　(4)在施工中如乙方因施工质量低劣造成返工损失的均由乙方自行承担，甲方并总价2%向乙方收取违约金。

　　(5)乙方必须做到工完场清，否则甲方按100元/次向乙方收取违约金。

　　(6)乙方必须服从甲方及建设单位、总包单位、监理单位管理人员的指挥、安排、调派，有故意刁难、停工、**、不服从管理行为的甲方及其项目部有权终止其合同并取缔乙方施工，乙方所完成的工程量按单项价格下浮10%后作为结算价款付给乙方。

　　(7)乙方必须按甲方要求做好各项工作，进行工程质量与施工安全技术交底，认真完成甲方下达的各项指标任务。

　　(8)以上违约金，凡指明的，均由甲方在支付给乙方的劳务款中直接扣除。 十三、安全文明施工

　　1 乙方在施工作业中要文明施工，不浪费材料，不出安全事故，必须服从甲方管理人员的安排和管理，如不服从管理和安排，后果由乙方自行负责。 2 乙方在施工作业中凡因错误造成的一切经济损失，均由乙方自行负责，甲方不承担任何费用。

　　3 乙方在施工作业中必须安全保护和甲方提供的水电材料，如发现浪费材料和不保护材料，甲方有权对乙方做出罚款。

　　4 乙方在施工中必须注意安全，杜绝安全事故发生，乙方必须为进场施工人员购买意外伤害保险，如因乙方违章操作造成的安全事故由乙方自行负责与甲方无关，乙方工人自身不安全行为发生的意外伤害，甲方概不负责。如遇不可抗力及意外事件造成的损失由甲乙双方各承担一半。

　　5 负责对该工程合同范围内的施工现场内的防火、防盗、安全工作。 十四、其它管理制度

　　1、 甲方及其项目经理对乙方实行考勤制度，乙方必须在施工现场，配足满足施工需要的人员，如无故不在岗(含缺*、旷工等现象)，甲方按200元/天(次)向乙方收取违约金。

　　2、乙方进场工人如有偷盗、损毁甲方财物行为的一经发现，除退赔原物外，处以1001000元的罚金，并依法追究其法律责任。

　　十五、未尽事宜，又甲方和乙方共同协商

　　1、本合同经双方签字盖印后生效，本合同承包范围内任务完成，结清余款后本合同即告终止。

　　2、本合同一式两份，甲乙双方各执一份，均具有同等法律效力。

　　甲方： 乙方：

　　身份证号码： 身份证号码：

　　联系电话： 联系电话：

　　日期： 年 月 日 日期： 年 月 日