钻井工程承包合同菁选

钻井工程承包合同5篇

　　随着法治精神地不断发扬，人们愈发重视合同，合同的法律效力与日俱增，签订合同可以明确双方当事人的权利和义务。那么制定合同书有什么需要注意的呢？下面是小编收集整理的钻井工程承包合同，欢迎阅读，希望大家能够喜欢。

钻井工程承包合同1

　　甲方：_______

　　乙方：_______

　　双方经充分协商，达成如下协议：

　　第一条 总则

　　第一、井位

　　1.钻井施工地点：____省____市____县____乡

　　2.地形图

　　3.井位设计图

　　4.地层构造图

　　第二、国家、部、局对钻进工程施工的批准投资计划、工程项目，设计任务书等文件号及影印件。

　　第三、井别：

　　第四、钻井口数：

　　第五、井深结构：

　　第六、质量：

　　1.井身质量合格率

　　2.固井质量合格率

　　第七、价格

　　1.调整井单价___元/米，合计金额_____万元

　　2.开发井单价___元/米，合计金额_____万元

　　第二条 工程期限

　　本合同钻井工程自____年__月__日开钻至____年__月__日全部钻完。

　　在组织钻井工程施工中，如遇下列情况，得顺延工期，双方应及时进行协商，并通过书面形式确定顺延期限;第一、因天灾或人力不能抗拒的原因被迫停工者;第二、因甲方提出变更计划或更变施工图而不能继续施工者;第

　　三、因甲方不能按期提供技术文件、技术图纸和钻井施工条件，被迫停工或不能继续施工者。

　　第三条 钻前准备

　　第一、甲方在开钻前应办妥征地拆迁和井场道路的垫方;清除施工场地及进出道路范围内影响施工的原有建筑物、构筑物、管线、树木、青苗等阻碍物。解决施工用的水、电和钻机安装搬运的道路。

　　第二、甲方按时向乙方交付井位设计、完钻井深、层位和完井要求，负责钻井区块的断层分布图;断层数据;小层*面图;构造图和邻井图压力资料数据，并向乙方进行地质和工程技术要求交底。

　　第三、乙方在开钻前应组织有关技术人员学*和熟悉各种设计图纸，参加地质设计交底，编好施工图预算，负责安排钻机运行计划，施工方案，做好一切施工准备。

　　第四条 工程款结算

　　第一、按不同的机型、井别、井深、另加风险金，确定承包费用。对承包范围以外的费用，按规定结算。

　　第二、本合同自签订生效之日起，甲方应在____日内按工程费用总额____元的百分之____一次拨给乙方，作为乙方备料及施工费。

　　第五条 施工与设计变更第

　　一、乙方在组织施工中，必须为油田开发着想，严格按照部、局颁发的施工验收规范和质量检验标准，以及设计要求组织施工。

　　第二、在钻井施工中，乙方必须坚持按技术要求施工，甲方派员监督。任何一方不得随意变更设计，如遇下列情况造成乙方井喷、卡钻等事故和费用增加，应由甲方负担;

　　1.钻井施工设计有错误或甲方提供的技术资料与实际不符造成的事故由甲方负责。如乙方及时发现并通知甲方，甲方接到通知后立即(当天)提出修改或变更设计，经双方同意后方可改变施工计划，由此而引起的费用增加，由甲方承担，并由甲方赔偿乙方的经济损失。

　　2.钻井施工中如有设计变更，超出原设计标准或加大钻井难度时，需经上级有关部门审批同意，甲乙双方办理有关增加的生产费用手续后方可施工，费用由甲方承担。在设计变更尚未批准前，任何一方不得强行施工。

　　3.甲方未尽协助义务给乙方造成损失。

　　第三、在钻井施工中，由乙方本身原因造成的损失自理。

　　第四、钻井是隐蔽工程，乙方在施工中必须按标准操作，做好每一道工序的记录，接受甲方的监督、检查、验收。

　　第五、甲方遇到特殊情况，要求乙提前完成区块钻井任务的，由双方协商解决。

　　乙方因此增加的费用由甲方负担。

　　第六条 完井验收、结算与保修

　　第一、乙方在完井前____日，应及时通知甲方，如甲方不能按期验收，须提前通知乙方，并与乙方另行商定验收日期。但甲方必须承认乙方的.完井时间。甲方推迟验收，其间发生的管理费、车辆费由甲方负担。

　　第二、施工完毕的井要以部、局的统一质量验收标准为依据，甲方不准提高验收标准。

　　第三、经检验合格的井，从验收即日起为移交完毕。移交后发生井口套管头损坏、晃动或井口帽子丢失、井下落物，乙方概不负责。

　　第四、由于甲方提供的资料、数据不准确或其他原因，造成钻井质量不合格，由甲方负责。

　　需乙方修井的甲方还要承担修井费用和乙方的窝工费，窝工费按每小时___元计算。

　　第五、乙方本身原因造成不合格的井，由乙方自己承担。

　　第六、施工完毕并已验收合格交给甲方的井，甲方在未射孔之前，若出现管内外冒油、水、气现象，乙方负责保修，保修期为六个月，超过保修发生管内外喷冒气油、水，乙方不予负责。

　　第七条 奖励、惩罚与仲裁

　　第一、乙方在保证工程质量的前提下，提前完成钻井任务，为甲方提前投产创造了条件，增加了效益，甲方应按总施工费用的____‰给乙方奖励。

　　第二、甲方不能随意借故拖欠或拒付乙方施工完毕、并已验收合格的井，如逾期不付，甲方应增付未付款项的利息。

　　第三、合同纠纷的解决方式。

　　第八条 工伤事故乙方有责任教育工人，严格执行操作规程，文明生产、安全施工、防火防盗。

　　在施工中发生伤亡事故和乙方管理不善造成的其它经济损失，均由乙方自负，不得因此影响工程进度。

　　第九条 附则

　　第一、本合同条款如对特别情况尚有未说尽事宜，双方可根据具体情况结合有关规定拟定附则条款，作为本合同之附件，与本合同具有同等效力，但不得与本合同抵触。经双方确认的往来信函、传真、电子邮件等是合同的组成部分，具有合同效力。

　　第二、本合同订立之前，双方签订的工程协议书，在签订本合同后可作为本合同之附件，与本合同抵触之处，以本合同为准。

　　第十条 合同附件(略)

　　第一、钻井施工图纸;第二、地形图;第三、井位设计图;第四、地层构造图;第五、国家、部、局对钻井工程施工的批准投资计划、工程项目、设计任务书等文件影印件____份。

　　第十一条 其它条款

　　甲方(签字、盖章)：__________

　　乙方(签字、盖章)：__________

钻井工程承包合同2

　　甲方：_______

　　乙方：_______

　　双方经充分协商，达成如下协议：

　　第一条总则

　　第一、井位

　　１．钻井施工地点：____省____市____县____乡

　　２．地形图

　　３．井位设计图

　　４．地层构造图

　　第二、国家、部、局对钻进工程施工的批准投资计划、工程项目，设计任务书等文件号及影印件。

　　第三、井别：

　　第四、钻井口数：

　　第五、井深结构：

　　第六、质量：

　　１．井身质量合格率

　　２．固井质量合格率

　　第七、价格

　　１．调整井单价___元／米，合计金额_____万元

　　２．开发井单价___元／米，合计金额_____万元

　　第二条工程期限

　　本合同钻井工程自____年__月__日开钻至____年__月__日全部钻完。

　　在组织钻井工程施工中，如遇下列情况，得顺延工期，双方应及时进行协商，并通过书面形式确定顺延期限；

　　第一、因天灾或人力不能抗拒的原因被迫停工者；

　　第二、因甲方提出变更计划或更变施工图而不能继续施工者；

　　第三、因甲方不能按期提供技术文件、技术图纸和钻井施工条件，被迫停工或不能继续施工者。

　　第三条钻前准备

　　第一、甲方在开钻前应办妥征地拆迁和井场道路的垫方；清除施工场地及进出道路范围内影响施工的原有建筑物、构筑物、管线、树木、青苗等阻碍物。解决施工用的水、电和钻机安装搬运的道路。

　　第二、甲方按时向乙方交付井位设计、完钻井深、层位和完井要求，负责钻井区块的断层分布图；断层数据；小层*面图；构造图和邻井图压力资料数据，并向乙方进行地质和工程技术要求交底。

　　第三、乙方在开钻前应组织有关技术人员学*和熟悉各种设计图纸，参加地质设计交底，编好施工图预算，负责安排钻机运行计划，施工方案，做好一切施工准备。

　　第四条工程款结算

　　第一、按不同的机型、井别、井深、另加风险金，确定承包费用。对承包范围以外的费用，按规定结算。

　　第二、本合同自签订生效之日起，甲方应在____日内按工程费用总额____元的百分之____一次拨给乙方，作为乙方备料及施工费。

　　第五条施工与设计变更

　　第一、乙方在组织施工中，必须为油田开发着想，严格按照部、局颁发的施工验收规范和质量检验标准，以及设计要求组织施工。

　　第二、在钻井施工中，乙方必须坚持按技术要求施工，甲方派员监督。任何一方不得随意变更设计，如遇下列情况造成乙方井喷、卡钻等事故和费用增加，应由甲方负担；

　　１．钻井施工设计有错误或甲方提供的技术资料与实际不符造成的事故由甲方负责。如乙方及时发现并通知甲方，甲方接到通知后立即（当天）提出修改或变更设计，经双方同意后方可改变施工计划，由此而引起的费用增加，由甲方承担，并由甲方赔偿乙方的经济损失。

　　２．钻井施工中如有设计变更，超出原设计标准或加大钻井难度时，需经上级有关部门审批同意，甲乙双方办理有关增加的生产费用手续后方可施工，费用由甲方承担。在设计变更尚未批准前，任何一方不得强行施工。

　　３．甲方未尽协助义务给乙方造成损失。

　　第三、在钻井施工中，由乙方本身原因造成的损失自理。

　　第四、钻井是隐蔽工程，乙方在施工中必须按标准操作，做好每一道工序的`记录，接受甲方的监督、检查、验收。

　　第五、甲方遇到特殊情况，要求乙提前完成区块钻井任务的，由双方协商解决。乙方因此增加的费用由甲方负担。

　　第六条完井验收、结算与保修

　　第一、乙方在完井前____日，应及时通知甲方，如甲方不能按期验收，须提前通知乙方，并与乙方另行商定验收日期。但甲方必须承认乙方的完井时间。甲方推迟验收，其间发生的管理费、_____费由甲方负担。

　　第二、施工完毕的井要以部、局的统一质量验收标准为依据，甲方不准提高验收标准。

　　第三、经检验合格的井，从验收即日起为移交完毕。移交后发生井口套管头损坏、晃动或井口帽子丢失、井下落物，乙方概不负责。

　　第四、由于甲方提供的资料、数据不准确或其他原因，造成钻井质量不合格，由甲方负责。

　　需乙方修井的甲方还要承担修井费用和乙方的窝工费，窝工费按每小时___元计算。

　　第五、乙方本身原因造成不合格的井，由乙方自己承担。

　　第六、施工完毕并已验收合格交给甲方的井，甲方在未射孔之前，若出现管内外冒油、水、气现象，乙方负责保修，保修期为六个月，超过保修发生管内外喷冒气油、水，乙方不予负责。

　　第七条奖励、惩罚与_____

　　第一、乙方在保证工程质量的前提下，提前完成钻井任务，为甲方提前投产创造了条件，增加了效益，甲方应按总施工费用的____‰给乙方奖励。

　　第二、甲方不能随意借故拖欠或拒付乙方施工完毕、并已验收合格的井，如逾期不付，甲方应增付未付款项的利息。

　　第三、合同纠纷的解决方式。

　　第八条工伤事故

　　乙方有责任教育工人，严格执行操作规程，文明生产、安全施工、防火防盗．在施工中发生伤亡事故和乙方管理不善造成的其它经济损失，均由乙方自负，不得因此影响工程进度。

　　第九条附则

　　第一、本合同条款如对特别情况尚有未说尽事宜，双方可根据具体情况结合有关规定拟定附则条款，作为本合同之附件，与本合同具有同等效力，但不得与本合同抵触。经双方确认的往来信函、传真、电子邮件等是合同的组成部分，具有合同效力。

　　第二、本合同订立之前，双方签订的工程协议书，在签订本合同后可作为本合同之附件，与本合同抵触之处，以本合同为准。

　　第十条合同附件（略）

　　第一、钻井施工图纸；

　　第二、地形图；

　　第三、井位设计图；

　　第四、地层构造图；

　　第五、国家、部、局对钻井工程施工的批准投资计划、工程项目、设计任务书等文件影印件____份。

　　第十一条其它条款

　　甲方（签字、盖章）：__________乙方（签字、盖章）：__________

　　___年____月____日___年____月____日

钻井工程承包合同3

　　甲方：_______

　　乙方：_______

　　双方经充分协商，达成如下协议：

　　第一条 总则

　　第一、井位

　　1。钻井施工地点：____省____市____县____乡

　　2。地形图

　　3。井位设计图

　　4。地层构造图

　　第二、国家、部、局对钻进工程施工的批准投资计划、工程项目，设计任务书等文件号及影印件。

　　第三、井别：

　　第四、钻井口数：

　　第五、井深结构：

　　第六、质量：

　　1。井身质量合格率

　　2。固井质量合格率

　　第七、价格

　　1。调整井单价___元/米，合计金额_____万元

　　2。开发井单价___元/米，合计金额_____万元

　　第二条 工程期限

　　本合同钻井工程自____年__月__日开钻至____年__月__日全部钻完。

　　在组织钻井工程施工中，如遇下列情况，得顺延工期，双方应及时进行协商，并通过书面形式确定顺延期限；

　　第一、因天灾或人力不能抗拒的原因被迫停工者；

　　第二、因甲方提出变更计划或更变施工图而不能继续施工者；

　　第三、因甲方不能按期提供技术文件、技术图纸和钻井施工条件，被迫停工或不能继续施工者。

　　第三条 钻前准备

　　第一、甲方在开钻前应办妥征地拆迁和井场道路的垫方；清除施工场地及进出道路范围内影响施工的原有建筑物、构筑物、管线、树木、青苗等阻碍物。解决施工用的水、电和钻机安装搬运的道路。

　　第二、甲方按时向乙方交付井位设计、完钻井深、层位和完井要求，负责钻井区块的断层分布图；断层数据；小层*面图；构造图和邻井图压力资料数据，并向乙方进行地质和工程技术要求交底。

　　第三、乙方在开钻前应组织有关技术人员学*和熟悉各种设计图纸，参加地质设计交底，编好施工图预算，负责安排钻机运行计划，施工方案，做好一切施工准备。

　　第四条 工程款结算

　　第一、按不同的机型、井别、井深、另加风险金，确定承包费用。对承包范围以外的费用，按规定结算。

　　第二、本合同自签订生效之日起，甲方应在____日内按工程费用总额____元的百分之____一次拨给乙方，作为乙方备料及施工费。

　　第五条 施工与设计变更

　　第一、乙方在组织施工中，必须为油田开发着想，严格按照部、局颁发的'施工验收规范和质量检验标准，以及设计要求组织施工。

　　第二、在钻井施工中，乙方必须坚持按技术要求施工，甲方派员监督。任何一方不得随意变更设计，如遇下列情况造成乙方井喷、卡钻等事故和费用增加，应由甲方负担；

　　1。钻井施工设计有错误或甲方提供的技术资料与实际不符造成的事故由甲方负责。如乙方及时发现并通知甲方，甲方接到通知后立即（当天）提出修改或变更设计，经双方同意后方可改变施工计划，由此而引起的费用增加，由甲方承担，并由甲方赔偿乙方的经济损失。

　　2。钻井施工中如有设计变更，超出原设计标准或加大钻井难度时，需经上级有关部门审批同意，甲乙双方办理有关增加的生产费用手续后方可施工，费用由甲方承担。在设计变更尚未批准前，任何一方不得强行施工。

　　3。甲方未尽协助义务给乙方造成损失。

　　第三、在钻井施工中，由乙方本身原因造成的损失自理。

　　第四、钻井井是隐蔽工程，乙方在施工中必须按标准操作，做好每一道工序的记录，接受甲方的监督、检查、验收。

　　第五、甲方遇到特殊情况，要求乙提前完成区块钻井任务的，由双方协商解决。

　　乙方因此增加的费用由甲方负担。

　　第六条 完井验收、结算与保修

　　第一、乙方在完井前____日，应及时通知甲方，如甲方不能按期验收，须提前通知乙方，并与乙方另行商定验收日期。但甲方必须承认乙方的完井时间。甲方推迟验收，其间发生的管理费、车辆费由甲方负担。

　　第二、施工完毕的井要以部、局的统一质量验收标准为依据，甲方不准提高验收标准。

　　第三、经检验合格的井，从验收即日起为移交完毕。移交后发生井口套管头损坏、晃动或井口帽子丢失、井下落物，乙方概不负责。

　　第四、由于甲方提供的资料、数据不准确或其他原因，造成钻井质量不合格，由甲方负责。

　　需乙方修井的甲方还要承担修井费用和乙方的窝工费，窝工费按每小时___元计算。

　　第五、乙方本身原因造成不合格的井，由乙方自己承担。

　　第六、施工完毕并已验收合格交给甲方的井，甲方在未射孔之前，若出现管内外冒油、水、气现象，乙方负责保修，保修期为六个月，超过保修发生管内外喷冒气油、水，乙方不予负责。

　　第七条 奖励、惩罚与仲裁

　　第一、乙方在保证工程质量的前提下，提前完成钻井任务，为甲方提前投产创造了条件，增加了效益，甲方应按总施工费用的____‰给乙方奖励。

　　第二、甲方不能随意借故拖欠或拒付乙方施工完毕、并已验收合格的井，如逾期不付，甲方应增付未付款项的利息。

　　第三、合同纠纷的解决方式。

　　第八条 工伤事故乙方有责任教育工人，严格执行操作规程，文明生产、安全施工、防火防盗。

　　在施工中发生伤亡事故和乙方管理不善造成的其它经济损失，均由乙方自负，不得因此影响工程进度。

　　第九条 附则

　　第一、本合同条款如对特别情况尚有未说尽事宜，双方可根据具体情况结合有关规定拟定附则条款，作为本合同之附件，与本合同具有同等效力，但不得与本合同抵触。经双方确认的往来信函、传真、电子邮件等是合同的组成部分，具有合同效力。

　　第二、本合同订立之前，双方签订的工程协议书，在签订本合同后可作为本合同之附件，与本合同抵触之处，以本合同为准。

　　第十条 合同附件（略）

　　第一、钻井施工图纸；

　　第二、地形图；

　　第三、井位设计图；

　　第四、地层构造图；

　　第五、国家、部、局对钻井工程施工的批准投资计划、工程项目、设计任务书等文件影印件____份。

　　第十一条 其它条款

　　甲方（签字、盖章）：__________

　　乙方（签字、盖章）：__________

钻井工程承包合同4

　　甲方：_______

　　乙方：_______

　　为保障钻井工程合同的顺利履行，根据《中华人民共和国合同法》的有关规定，并经甲乙双方充分协商，达成如下协议：

　　一、工程名称：钻井施工工程

　　二、合同履行地：xx市xx县xx乡村

　　三、工程期限

　　本合同钻井工程自____年__月__日开钻至____年__月__日竣工。

　　在组织钻井工程施工中，如遇下列情况，得顺延工期，双方应及时进行协商，确定顺延期限：第一、因不可抗力被迫停工的;第二、因甲方原因而不能施工的。

　　四、工程价格

　　本工程实行包水量风险计价。

　　水量方至x方，价格为xxx元／米；

　　水量方至x方，价格为xxx元／米；

　　五、付款方式：

　　乙方进工地，甲方支付xxx元；施工完毕验收之日，甲方支付工程价款xxx元；剩余xxx元，自验收合格之日起满一年之日支付。

　　六、甲乙双方权利义务

　　(一)甲方权利义务

　　1、甲方在开钻前应办妥土地拆迁和井场道路的垫方;清除施工场地及进出道路范围内影响施工的原有建筑物、构筑物、管线、树木、青苗等阻碍物；解决施工用的水、电和钻机安装搬运的道路。

　　2、在钻井施工中，甲方可派员监督，但不得妨碍乙方的正常施工。

　　3、应按乙方通知的时间，按期验收。如甲方不能按期验收，须提前通知乙方，并与乙方另行商定验收日期。但甲方必须承认乙方的.竣工时间，此竣工时间为甲方付款时间。

　　（二）乙方的权利义务

　　1、乙方按地质状况，自行组织施工，不受甲方干涉。

　　2、在施工中发生伤亡事故和乙方管理不善造成的其它经济损失，均由乙方自负。

　　七、竣工验收、结算与保修

　　经检验合格的井，从验收即日起为移交完毕。移交后发生的物品损失，乙方概不负责。

　　八、违约责任

　　（一）甲方应按合同约定支付工程款，每延期支付一日支付工程款总额%的违约金。

　　（二）甲方迟延验收，甲方每日支付合同总价款%的违约金。

　　（三）除发生本合同第三条第2款的情形外，乙方应按期完工，每延期一日支付工程款总额%的违约金。

　　九、合同纠纷的解决方式

　　本合同履行过程中发生的一切争议，由双方协商解决，若协商不成，向原告住所地法院起诉。

　　十、本合同一式两份，甲乙双方各执一份，自甲乙双方签字盖章之日起生效。

　　甲方(签字、盖章)：

　　20xx年xx月xx日

　　乙方(签字、盖章)：

　　20xx年xx月xx日

钻井工程承包合同5

　　甲方：_________

　　乙方：_________

　　双方经充分协商，达成如下协议：

　　第一条总则

　　一、井位

　　1.钻井施工地点：_________;

　　2.地形图：_________;

　　3.井位设计图：_________;

　　4.地层构造图：_________。

　　二、国家、部、局对钻进工程施工的批准投资计划、工程项目，设计任务书等文件号及影印件。

　　三、井别：_________。

　　四、钻井口数：_________。

　　五、井深结构：_________。

　　六、质量：

　　1.井身质量合格率_________，

　　2.固井质量合格率_________。

　　七、价格

　　1.调整井单价_________元/米，合计金额_________元

　　2.开发井单价_________元/米，合计金额_________元

　　第二条工程期限

　　本合同钻井工程自_________年_________月_________日开钻至_________年_________月_________日全部钻完。在组织钻井工程施工中，如遇下列情况，得顺延工期，双方应及时进行协商，并通过书面形式确定顺延期限;

　　一、因天灾或人力不能抗拒的原因被迫停工者;

　　二、因甲方提出变更计划或更变施工图而不能继续施工者;

　　三、因甲方不能按期提供技术文件、技术图纸和钻井施工条件，被迫停工或不能继续施工者。

　　第三条钻前准备

　　一、甲方在开钻前应办妥征地拆迁和井场道路的垫方;清除施工场地及进出道路范围内影响施工的原有建筑物、构筑物、管线、树木、青苗等阻碍物。解决施工用的水、电和钻机安装搬运的道路。

　　二、甲方按时向乙方交付井位设计、完钻井深、层位和完井要求，负责钻井区块的断层分布图;断层数据;小层*面图;构造图和邻井图压力资料数据，并向乙方进行地质和工程技术要求交底。

　　三、乙方在开钻前应组织有关技术人员学*和熟悉各种设计图纸，参加地质设计交底，编好施工图预算，负责安排钻机运行计划，施工方案，做好一切施工准备。

　　第四条工程款结算

　　一、按不同的机型、井别、井深、另加风险金，确定承包费用。对承包范围以外的费用，按规定结算。

　　二、本合同自签订生效之日起，甲方应在_________日内按工程费用总额_________元的百分之_________一次拨给乙方，作为乙方备料及施工费。

　　第五条施工与设计变更

　　一、乙方在组织施工中，必须为油田开发着想，严格按照部、局颁发的'施工验收规范和质量检验标准，以及设计要求组织施工。

　　二、在钻井施工中，乙方必须坚持按技术要求施工，甲方派员监督。任何一方不得随意变更设计，如遇下列情况造成乙方井喷、卡钻等事故和费用增加，应由甲方负担;

　　1.钻井施工设计有错误或甲方提供的技术资料与实际不符造成的事故由甲方负责。如乙方及时发现并通知甲方，甲方接到通知后立即(当天)提出修改或变更设计，经双方同意后方可改变施工计划，由此而引起的费用增加，由甲方承担，并由甲方赔偿乙方的经济损失。

　　2.钻井施工中如有设计变更，超出原设计标准或加大钻井难度时，需经上级有关部门审批同意，甲乙双方办理有关增加的生产费用手续后方可施工，费用由甲方承担。在设计变更尚未批准前，任何一方不得强行施工。

　　3.甲方未尽协助义务给乙方造成损失。

　　三、在钻井施工中，由乙方本身原因造成的损失自理。

　　四、钻井是隐蔽工程，乙方在施工中必须按标准操作，做好每一道工序的记录，接受甲方的监督、检查、验收。

　　五、甲方遇到特殊情况，要求乙提前完成区块钻井任务的，由双方协商解决。乙方因此增加的费用由甲方负担。

　　第六条完井验收、结算与保修

　　一、乙方在完井前_________日，应及时通知甲方，如甲方不能按期验收，须提前通知乙方，并与乙方另行商定验收日期。但甲方必须承认乙方的完井时间。甲方推迟验收，其间发生的管理费、车辆费由甲方负担。

　　二、施工完毕的井要以部、局的统一质量验收标准为依据，甲方不准提高验收标准。

　　三、经检验合格的井，从验收即日起为移交完毕。移交后发生井口套管头损坏、晃动或井口帽子丢失、井下落物，乙方概不负责。

　　四、由于甲方提供的资料、数据不准确或其他原因，造成钻井质量不合格，由甲方负责。需乙方修井的甲方还要承担修井费用和乙方的窝工费，窝工费按每小时_________元计算。

　　五、因乙方本身原因造成不合格的井，由乙方自己承担。

　　六、施工完毕并已验收合格交给甲方的井，甲方在未射孔之前，若出现管内外冒油、水、气现象，乙方负责保修，保修期为六个月，超过保修发生管内外喷冒气油、水，乙方不予负责。

　　第七条奖励、惩罚与仲裁

　　一、乙方在保证工程质量的前提下，提前完成钻井任务，为甲方提前投产

　　创造了条件，增加了效益，甲方应按总施工费用的_________‰给乙方奖励。

　　二、甲方不能随意借故拖欠或拒付乙方施工完毕、并已验收合格的井，如逾期不付，甲方应增付未付款项的利息。

　　三、合同纠纷的解决方式。

　　第八条工伤事故

　　乙方有责任教育工人，严格执行操作规程，文明生产、安全施工、防火防盗。在施工中发生伤亡事故和乙方管理不善造成的其它经济损失，均由乙方自负，不得因此影响工程进度。

　　第九条附则

　　一、本合同条款如对特别情况尚有未说尽事宜，双方可根据具体情况结合有关规定拟定附则条款，作为本合同之附件，与本合同具有同等效力，但不得与本合同抵触。经双方确认的往来信函、传真、电子邮件等是合同的组成部分，具有合同效力。

　　二、本合同订立之前，双方签订的工程协议书，在签订本合同后可作为本合同之附件，与本合同抵触之处，以本合同为准。

钻井工程承包合同菁选扩展阅读

钻井工程承包合同菁选（扩展1）

——钻井工程承包合同 菁选

钻井工程承包合同 5篇

　　在人们愈发重视契约的社会中，合同的类型越来越多，合同是企业发展中一个非常重要的因素。那么相关的合同到底怎么写呢？以下是小编为大家整理的钻井工程承包合同 ，希望对大家有所帮助。

钻井工程承包合同 1

　　甲方：_______

　　乙方：_______

　　双方经充分协商，达成如下协议：

　　第一条 总则

　　第一、井位

　　1。钻井施工地点：____省____市____县____乡

　　2。地形图

　　3。井位设计图

　　4。地层构造图

　　第二、国家、部、局对钻进工程施工的批准投资计划、工程项目，设计任务书等文件号及影印件。

　　第三、井别：

　　第四、钻井口数：

　　第五、井深结构：

　　第六、质量：

　　1。井身质量合格率

　　2。固井质量合格率

　　第七、价格

　　1。调整井单价___元/米，合计金额_____万元

　　2。开发井单价___元/米，合计金额_____万元

　　第二条 工程期限

　　本合同钻井工程自____年__月__日开钻至____年__月__日全部钻完。

　　在组织钻井工程施工中，如遇下列情况，得顺延工期，双方应及时进行协商，并通过书面形式确定顺延期限；

　　第一、因天灾或人力不能抗拒的原因被迫停工者；

　　第二、因甲方提出变更计划或更变施工图而不能继续施工者；

　　第三、因甲方不能按期提供技术文件、技术图纸和钻井施工条件，被迫停工或不能继续施工者。

　　第三条 钻前准备

　　第一、甲方在开钻前应办妥征地拆迁和井场道路的垫方；清除施工场地及进出道路范围内影响施工的原有建筑物、构筑物、管线、树木、青苗等阻碍物。解决施工用的水、电和钻机安装搬运的道路。

　　第二、甲方按时向乙方交付井位设计、完钻井深、层位和完井要求，负责钻井区块的断层分布图；断层数据；小层*面图；构造图和邻井图压力资料数据，并向乙方进行地质和工程技术要求交底。

　　第三、乙方在开钻前应组织有关技术人员学*和熟悉各种设计图纸，参加地质设计交底，编好施工图预算，负责安排钻机运行计划，施工方案，做好一切施工准备。

　　第四条 工程款结算

　　第一、按不同的机型、井别、井深、另加风险金，确定承包费用。对承包范围以外的费用，按规定结算。

　　第二、本合同自签订生效之日起，甲方应在____日内按工程费用总额____元的百分之____一次拨给乙方，作为乙方备料及施工费。

　　第五条 施工与设计变更

　　第一、乙方在组织施工中，必须为油田开发着想，严格按照部、局颁发的施工验收规范和质量检验标准，以及设计要求组织施工。

　　第二、在钻井施工中，乙方必须坚持按技术要求施工，甲方派员监督。任何一方不得随意变更设计，如遇下列情况造成乙方井喷、卡钻等事故和费用增加，应由甲方负担；

　　1。钻井施工设计有错误或甲方提供的技术资料与实际不符造成的事故由甲方负责。如乙方及时发现并通知甲方，甲方接到通知后立即（当天）提出修改或变更设计，经双方同意后方可改变施工计划，由此而引起的费用增加，由甲方承担，并由甲方赔偿乙方的经济损失。

　　2。钻井施工中如有设计变更，超出原设计标准或加大钻井难度时，需经上级有关部门审批同意，甲乙双方办理有关增加的生产费用手续后方可施工，费用由甲方承担。在设计变更尚未批准前，任何一方不得强行施工。

　　3。甲方未尽协助义务给乙方造成损失。

　　第三、在钻井施工中，由乙方本身原因造成的损失自理。

　　第四、钻井井是隐蔽工程，乙方在施工中必须按标准操作，做好每一道工序的记录，接受甲方的监督、检查、验收。

　　第五、甲方遇到特殊情况，要求乙提前完成区块钻井任务的，由双方协商解决。

　　乙方因此增加的费用由甲方负担。

　　第六条 完井验收、结算与保修

　　第一、乙方在完井前____日，应及时通知甲方，如甲方不能按期验收，须提前通知乙方，并与乙方另行商定验收日期。但甲方必须承认乙方的完井时间。甲方推迟验收，其间发生的管理费、车辆费由甲方负担。

　　第二、施工完毕的井要以部、局的统一质量验收标准为依据，甲方不准提高验收标准。

　　第三、经检验合格的'井，从验收即日起为移交完毕。移交后发生井口套管头损坏、晃动或井口帽子丢失、井下落物，乙方概不负责。

　　第四、由于甲方提供的资料、数据不准确或其他原因，造成钻井质量不合格，由甲方负责。

　　需乙方修井的甲方还要承担修井费用和乙方的窝工费，窝工费按每小时___元计算。

　　第五、乙方本身原因造成不合格的井，由乙方自己承担。

　　第六、施工完毕并已验收合格交给甲方的井，甲方在未射孔之前，若出现管内外冒油、水、气现象，乙方负责保修，保修期为六个月，超过保修发生管内外喷冒气油、水，乙方不予负责。

　　第七条 奖励、惩罚与仲裁

　　第一、乙方在保证工程质量的前提下，提前完成钻井任务，为甲方提前投产创造了条件，增加了效益，甲方应按总施工费用的____‰给乙方奖励。

　　第二、甲方不能随意借故拖欠或拒付乙方施工完毕、并已验收合格的井，如逾期不付，甲方应增付未付款项的利息。

　　第三、合同纠纷的解决方式。

　　第八条 工伤事故乙方有责任教育工人，严格执行操作规程，文明生产、安全施工、防火防盗。

　　在施工中发生伤亡事故和乙方管理不善造成的其它经济损失，均由乙方自负，不得因此影响工程进度。

　　第九条 附则

　　第一、本合同条款如对特别情况尚有未说尽事宜，双方可根据具体情况结合有关规定拟定附则条款，作为本合同之附件，与本合同具有同等效力，但不得与本合同抵触。经双方确认的往来信函、传真、电子邮件等是合同的组成部分，具有合同效力。

　　第二、本合同订立之前，双方签订的工程协议书，在签订本合同后可作为本合同之附件，与本合同抵触之处，以本合同为准。

　　第十条 合同附件（略）

　　第一、钻井施工图纸；

　　第二、地形图；

　　第三、井位设计图；

　　第四、地层构造图；

　　第五、国家、部、局对钻井工程施工的批准投资计划、工程项目、设计任务书等文件影印件____份。

　　第十一条 其它条款

　　甲方（签字、盖章）：__________

　　_________年____月____日

　　乙方（签字、盖章）：__________

　　_________年____月____日

钻井工程承包合同 2

　　甲方：_______

　　乙方：_______

　　为保障钻井工程合同的顺利履行，根据《中华人民共和国合同法》的有关规定，并经甲乙双方充分协商，达成如下协议：

　　一、工程名称：钻井施工工程

　　二、合同履行地：xx市xx县xx乡村

　　三、工程期限

　　本合同钻井工程自____年__月__日开钻至____年__月__日竣工。

　　在组织钻井工程施工中，如遇下列情况，得顺延工期，双方应及时进行协商，确定顺延期限：第一、因不可抗力被迫停工的;第二、因甲方原因而不能施工的。

　　四、工程价格

　　本工程实行包水量风险计价。

　　水量方至x方，价格为xxx元／米；

　　水量方至x方，价格为xxx元／米；

　　五、付款方式：

　　乙方进工地，甲方支付xxx元；施工完毕验收之日，甲方支付工程价款xxx元；剩余xxx元，自验收合格之日起满一年之日支付。

　　六、甲乙双方权利义务

　　(一)甲方权利义务

　　1、甲方在开钻前应办妥土地拆迁和井场道路的垫方;清除施工场地及进出道路范围内影响施工的原有建筑物、构筑物、管线、树木、青苗等阻碍物；解决施工用的水、电和钻机安装搬运的道路。

　　2、在钻井施工中，甲方可派员监督，但不得妨碍乙方的正常施工。

　　3、应按乙方通知的时间，按期验收。如甲方不能按期验收，须提前通知乙方，并与乙方另行商定验收日期。但甲方必须承认乙方的.竣工时间，此竣工时间为甲方付款时间。

　　（二）乙方的权利义务

　　1、乙方按地质状况，自行组织施工，不受甲方干涉。

　　2、在施工中发生伤亡事故和乙方管理不善造成的其它经济损失，均由乙方自负。

　　七、竣工验收、结算与保修

　　经检验合格的井，从验收即日起为移交完毕。移交后发生的物品损失，乙方概不负责。

　　八、违约责任

　　（一）甲方应按合同约定支付工程款，每延期支付一日支付工程款总额%的违约金。

　　（二）甲方迟延验收，甲方每日支付合同总价款%的违约金。

　　（三）除发生本合同第三条第2款的情形外，乙方应按期完工，每延期一日支付工程款总额%的违约金。

　　九、合同纠纷的解决方式

　　本合同履行过程中发生的一切争议，由双方协商解决，若协商不成，向原告住所地法院起诉。

　　十、本合同一式两份，甲乙双方各执一份，自甲乙双方签字盖章之日起生效。

　　甲方(签字、盖章)：

　　20xx年xx月xx日

　　乙方(签字、盖章)：

　　20xx年xx月xx日

钻井工程承包合同 3

　　甲方：_______

　　乙方：_______

　　双方经充分协商，达成如下协议：

　　第一条 总则

　　第一、井位

　　1.钻井施工地点：____省____市____县____乡

　　2.地形图

　　3.井位设计图

　　4.地层构造图

　　第二、国家、部、局对钻进工程施工的批准投资计划、工程项目，设计任务书等文件号及影印件。

　　第三、井别：

　　第四、钻井口数：

　　第五、井深结构：

　　第六、质量：

　　1.井身质量合格率

　　2.固井质量合格率

　　第七、价格

　　1.调整井单价___元/米，合计金额_____万元

　　2.开发井单价___元/米，合计金额_____万元

　　第二条 工程期限

　　本合同钻井工程自____年__月__日开钻至____年__月__日全部钻完。

　　在组织钻井工程施工中，如遇下列情况，得顺延工期，双方应及时进行协商，并通过书面形式确定顺延期限;第一、因天灾或人力不能抗拒的原因被迫停工者;第二、因甲方提出变更计划或更变施工图而不能继续施工者;第

　　三、因甲方不能按期提供技术文件、技术图纸和钻井施工条件，被迫停工或不能继续施工者。

　　第三条 钻前准备

　　第一、甲方在开钻前应办妥征地拆迁和井场道路的垫方;清除施工场地及进出道路范围内影响施工的原有建筑物、构筑物、管线、树木、青苗等阻碍物。解决施工用的水、电和钻机安装搬运的道路。

　　第二、甲方按时向乙方交付井位设计、完钻井深、层位和完井要求，负责钻井区块的断层分布图;断层数据;小层*面图;构造图和邻井图压力资料数据，并向乙方进行地质和工程技术要求交底。

　　第三、乙方在开钻前应组织有关技术人员学*和熟悉各种设计图纸，参加地质设计交底，编好施工图预算，负责安排钻机运行计划，施工方案，做好一切施工准备。

　　第四条 工程款结算

　　第一、按不同的机型、井别、井深、另加风险金，确定承包费用。对承包范围以外的费用，按规定结算。

　　第二、本合同自签订生效之日起，甲方应在____日内按工程费用总额____元的百分之____一次拨给乙方，作为乙方备料及施工费。

　　第五条 施工与设计变更第

　　一、乙方在组织施工中，必须为油田开发着想，严格按照部、局颁发的施工验收规范和质量检验标准，以及设计要求组织施工。

　　第二、在钻井施工中，乙方必须坚持按技术要求施工，甲方派员监督。任何一方不得随意变更设计，如遇下列情况造成乙方井喷、卡钻等事故和费用增加，应由甲方负担;

　　1.钻井施工设计有错误或甲方提供的技术资料与实际不符造成的事故由甲方负责。如乙方及时发现并通知甲方，甲方接到通知后立即(当天)提出修改或变更设计，经双方同意后方可改变施工计划，由此而引起的费用增加，由甲方承担，并由甲方赔偿乙方的经济损失。

　　2.钻井施工中如有设计变更，超出原设计标准或加大钻井难度时，需经上级有关部门审批同意，甲乙双方办理有关增加的生产费用手续后方可施工，费用由甲方承担。在设计变更尚未批准前，任何一方不得强行施工。

　　3.甲方未尽协助义务给乙方造成损失。

　　第三、在钻井施工中，由乙方本身原因造成的损失自理。

　　第四、钻井是隐蔽工程，乙方在施工中必须按标准操作，做好每一道工序的记录，接受甲方的监督、检查、验收。

　　第五、甲方遇到特殊情况，要求乙提前完成区块钻井任务的，由双方协商解决。

　　乙方因此增加的费用由甲方负担。

　　第六条 完井验收、结算与保修

　　第一、乙方在完井前____日，应及时通知甲方，如甲方不能按期验收，须提前通知乙方，并与乙方另行商定验收日期。但甲方必须承认乙方的完井时间。甲方推迟验收，其间发生的管理费、车辆费由甲方负担。

　　第二、施工完毕的井要以部、局的统一质量验收标准为依据，甲方不准提高验收标准。

　　第三、经检验合格的井，从验收即日起为移交完毕。移交后发生井口套管头损坏、晃动或井口帽子丢失、井下落物，乙方概不负责。

　　第四、由于甲方提供的资料、数据不准确或其他原因，造成钻井质量不合格，由甲方负责。

　　需乙方修井的甲方还要承担修井费用和乙方的窝工费，窝工费按每小时___元计算。

　　第五、乙方本身原因造成不合格的井，由乙方自己承担。

　　第六、施工完毕并已验收合格交给甲方的井，甲方在未射孔之前，若出现管内外冒油、水、气现象，乙方负责保修，保修期为六个月，超过保修发生管内外喷冒气油、水，乙方不予负责。

　　第七条 奖励、惩罚与仲裁

　　第一、乙方在保证工程质量的'前提下，提前完成钻井任务，为甲方提前投产创造了条件，增加了效益，甲方应按总施工费用的____‰给乙方奖励。

　　第二、甲方不能随意借故拖欠或拒付乙方施工完毕、并已验收合格的井，如逾期不付，甲方应增付未付款项的利息。

　　第三、合同纠纷的解决方式。

　　第八条 工伤事故乙方有责任教育工人，严格执行操作规程，文明生产、安全施工、防火防盗。

　　在施工中发生伤亡事故和乙方管理不善造成的其它经济损失，均由乙方自负，不得因此影响工程进度。

　　第九条 附则

　　第一、本合同条款如对特别情况尚有未说尽事宜，双方可根据具体情况结合有关规定拟定附则条款，作为本合同之附件，与本合同具有同等效力，但不得与本合同抵触。经双方确认的往来信函、传真、电子邮件等是合同的组成部分，具有合同效力。

　　第二、本合同订立之前，双方签订的工程协议书，在签订本合同后可作为本合同之附件，与本合同抵触之处，以本合同为准。

　　第十条 合同附件(略)

　　第一、钻井施工图纸;第二、地形图;第三、井位设计图;第四、地层构造图;第五、国家、部、局对钻井工程施工的批准投资计划、工程项目、设计任务书等文件影印件____份。

　　第十一条 其它条款

　　甲方(签字、盖章)：__________

　　乙方(签字、盖章)：__________

　　_________年____月____日

　　_________年____月____日

钻井工程承包合同 4

　　甲方：_________

　　乙方：_________

　　双方经充分协商，达成如下协议：

　　第一条总则

　　一、井位

　　1.钻井施工地点：_________;

　　2.地形图：_________;

　　3.井位设计图：_________;

　　4.地层构造图：_________。

　　二、国家、部、局对钻进工程施工的批准投资计划、工程项目，设计任务书等文件号及影印件。

　　三、井别：_________。

　　四、钻井口数：_________。

　　五、井深结构：_________。

　　六、质量：

　　1.井身质量合格率_________，

　　2.固井质量合格率_________。

　　七、价格

　　1.调整井单价_________元/米，合计金额_________元

　　2.开发井单价_________元/米，合计金额_________元

　　第二条工程期限

　　本合同钻井工程自_________年_________月_________日开钻至_________年_________月_________日全部钻完。在组织钻井工程施工中，如遇下列情况，得顺延工期，双方应及时进行协商，并通过书面形式确定顺延期限;

　　一、因天灾或人力不能抗拒的原因被迫停工者;

　　二、因甲方提出变更计划或更变施工图而不能继续施工者;

　　三、因甲方不能按期提供技术文件、技术图纸和钻井施工条件，被迫停工或不能继续施工者。

　　第三条钻前准备

　　一、甲方在开钻前应办妥征地拆迁和井场道路的垫方;清除施工场地及进出道路范围内影响施工的原有建筑物、构筑物、管线、树木、青苗等阻碍物。解决施工用的水、电和钻机安装搬运的道路。

　　二、甲方按时向乙方交付井位设计、完钻井深、层位和完井要求，负责钻井区块的断层分布图;断层数据;小层*面图;构造图和邻井图压力资料数据，并向乙方进行地质和工程技术要求交底。

　　三、乙方在开钻前应组织有关技术人员学*和熟悉各种设计图纸，参加地质设计交底，编好施工图预算，负责安排钻机运行计划，施工方案，做好一切施工准备。

　　第四条工程款结算

　　一、按不同的机型、井别、井深、另加风险金，确定承包费用。对承包范围以外的费用，按规定结算。

　　二、本合同自签订生效之日起，甲方应在_________日内按工程费用总额_________元的百分之_________一次拨给乙方，作为乙方备料及施工费。

　　第五条施工与设计变更

　　一、乙方在组织施工中，必须为油田开发着想，严格按照部、局颁发的施工验收规范和质量检验标准，以及设计要求组织施工。

　　二、在钻井施工中，乙方必须坚持按技术要求施工，甲方派员监督。任何一方不得随意变更设计，如遇下列情况造成乙方井喷、卡钻等事故和费用增加，应由甲方负担;

　　1.钻井施工设计有错误或甲方提供的技术资料与实际不符造成的事故由甲方负责。如乙方及时发现并通知甲方，甲方接到通知后立即(当天)提出修改或变更设计，经双方同意后方可改变施工计划，由此而引起的费用增加，由甲方承担，并由甲方赔偿乙方的'经济损失。

　　2.钻井施工中如有设计变更，超出原设计标准或加大钻井难度时，需经上级有关部门审批同意，甲乙双方办理有关增加的生产费用手续后方可施工，费用由甲方承担。在设计变更尚未批准前，任何一方不得强行施工。

　　3.甲方未尽协助义务给乙方造成损失。

　　三、在钻井施工中，由乙方本身原因造成的损失自理。

　　四、钻井是隐蔽工程，乙方在施工中必须按标准操作，做好每一道工序的记录，接受甲方的监督、检查、验收。

　　五、甲方遇到特殊情况，要求乙提前完成区块钻井任务的，由双方协商解决。乙方因此增加的费用由甲方负担。

　　第六条完井验收、结算与保修

　　一、乙方在完井前_________日，应及时通知甲方，如甲方不能按期验收，须提前通知乙方，并与乙方另行商定验收日期。但甲方必须承认乙方的完井时间。甲方推迟验收，其间发生的管理费、车辆费由甲方负担。

　　二、施工完毕的井要以部、局的统一质量验收标准为依据，甲方不准提高验收标准。

　　三、经检验合格的井，从验收即日起为移交完毕。移交后发生井口套管头损坏、晃动或井口帽子丢失、井下落物，乙方概不负责。

　　四、由于甲方提供的资料、数据不准确或其他原因，造成钻井质量不合格，由甲方负责。需乙方修井的甲方还要承担修井费用和乙方的窝工费，窝工费按每小时_________元计算。

　　五、因乙方本身原因造成不合格的井，由乙方自己承担。

　　六、施工完毕并已验收合格交给甲方的井，甲方在未射孔之前，若出现管内外冒油、水、气现象，乙方负责保修，保修期为六个月，超过保修发生管内外喷冒气油、水，乙方不予负责。

　　第七条奖励、惩罚与仲裁

　　一、乙方在保证工程质量的前提下，提前完成钻井任务，为甲方提前投产

　　创造了条件，增加了效益，甲方应按总施工费用的_________‰给乙方奖励。

　　二、甲方不能随意借故拖欠或拒付乙方施工完毕、并已验收合格的井，如逾期不付，甲方应增付未付款项的利息。

　　三、合同纠纷的解决方式。

　　第八条工伤事故

　　乙方有责任教育工人，严格执行操作规程，文明生产、安全施工、防火防盗。在施工中发生伤亡事故和乙方管理不善造成的其它经济损失，均由乙方自负，不得因此影响工程进度。

　　第九条附则

　　一、本合同条款如对特别情况尚有未说尽事宜，双方可根据具体情况结合有关规定拟定附则条款，作为本合同之附件，与本合同具有同等效力，但不得与本合同抵触。经双方确认的往来信函、传真、电子邮件等是合同的组成部分，具有合同效力。

　　二、本合同订立之前，双方签订的工程协议书，在签订本合同后可作为本合同之附件，与本合同抵触之处，以本合同为准。

钻井工程承包合同 5

　　甲方：______________

　　乙方：______________

　　双方经充分协商，达成如下协议：

　　第一条 总则

　　第一、井位

　　１．钻井施工地点：________省________市________县________乡

　　２．地形图

　　３．井位设计图

　　４．地层构造图

　　第二、国家、部、局对钻进工程施工的批准投资计划、工程项目，设计任务书等文件号及影印件。

　　第三、井别：

　　第四、钻井口数：

　　第五、井深结构：

　　第六、质量：

　　１．井身质量合格率

　　２．固井质量合格率

　　第七、价格

　　１．调整井单价______元／米，合计金额__________万元

　　２．开发井单价______元／米，合计金额__________万元

　　第二条 工程期限

　　本合同钻井工程自________年____月____日开钻至________年____月____日全部钻完。

　　在组织钻井工程施工中，如遇下列情况，得顺延工期，双方应及时进行协商，并通过书面形式确定顺延期限；

　　第一、因天灾或人力不能抗拒的原因被迫停工者；

　　第二、因甲方提出变更计划或更变施工图而不能继续施工者；

　　第三、因甲方不能按期提供技术文件、技术图纸和钻井施工条件，被迫停工或不能继续施工者。

　　第三条 钻前准备

　　第一、甲方在开钻前应办妥征地拆迁和井场道路的垫方；清除施工场地及进出道路范围内影响施工的原有建筑物、构筑物、管线、树木、青苗等阻碍物。解决施工用的水、电和钻机安装搬运的道路。

　　第二、甲方按时向乙方交付井位设计、完钻井深、层位和完井要求，负责钻井区块的断层分布图；断层数据；小层*面图；构造图和邻井图压力资料数据，并向乙方进行地质和工程技术要求交底。

　　第三、乙方在开钻前应组织有关技术人员学*和熟悉各种设计图纸，参加地质设计交底，编好施工图预算，负责安排钻机运行计划，施工方案，做好一切施工准备。

　　第四条工程款结算

　　第一、按不同的机型、井别、井深、另加风险金，确定承包费用。对承包范围以外的费用，按规定结算。

　　第二、本合同自签订生效之日起，甲方应在________日内按工程费用总额________元的百分之________一次拨给乙方，作为乙方备料及施工费。

　　第五条 施工与设计变更

　　第一、乙方在组织施工中，必须为油田开发着想，严格按照部、局颁发的施工验收规范和质量检验标准，以及设计要求组织施工。

　　第二、在钻井施工中，乙方必须坚持按技术要求施工，甲方派员监督。任何一方不得随意变更设计，如遇下列情况造成乙方井喷、卡钻等事故和费用增加，应由甲方负担；

　　１．钻井施工设计有错误或甲方提供的技术资料与实际不符造成的事故由甲方负责。如乙方及时发现并通知甲方，甲方接到通知后立即（当天）提出修改或变更设计，经双方同意后方可改变施工计划，由此而引起的费用增加，由甲方承担，并由甲方赔偿乙方的经济损失。

　　２．钻井施工中如有设计变更，超出原设计标准或加大钻井难度时，需经上级有关部门审批同意，甲乙双方办理有关增加的生产费用手续后方可施工，费用由甲方承担。在设计变更尚未批准前，任何一方不得强行施工。

　　３．甲方未尽协助义务给乙方造成损失。

　　第三、在钻井施工中，由乙方本身原因造成的损失自理。

　　第四、钻井是隐蔽工程，乙方在施工中必须按标准操作，做好每一道工序的记录，接受甲方的监督、检查、验收。

　　第五、甲方遇到特殊情况，要求乙提前完成区块钻井任务的，由双方协商解决。乙方因此增加的费用由甲方负担。

　　第六条 完井验收、结算与保修

　　第一、乙方在完井前________日，应及时通知甲方，如甲方不能按期验收，须提前通知乙方，并与乙方另行商定验收日期。但甲方必须承认乙方的完井时间。甲方推迟验收，其间发生的管理费、_____费由甲方负担。

　　第二、施工完毕的井要以部、局的统一质量验收标准为依据，甲方不准提高验收标准。

　　第三、经检验合格的井，从验收即日起为移交完毕。移交后发生井口套管头损坏、晃动或井口帽子丢失、井下落物，乙方概不负责。

　　第四、由于甲方提供的资料、数据不准确或其他原因，造成钻井质量不合格，由甲方负责。

　　需乙方修井的'甲方还要承担修井费用和乙方的窝工费，窝工费按每小时______元计算。

　　第五、乙方本身原因造成不合格的井，由乙方自己承担。

　　第六、施工完毕并已验收合格交给甲方的井，甲方在未射孔之前，若出现管内外冒油、水、气现象，乙方负责保修，保修期为六个月，超过保修发生管内外喷冒气油、水，乙方不予负责。

　　第七条 奖励、惩罚与_____

　　第一、乙方在保证工程质量的前提下，提前完成钻井任务，为甲方提前投产创造了条件，增加了效益，甲方应按总施工费用的________‰给乙方奖励。

　　第二、甲方不能随意借故拖欠或拒付乙方施工完毕、并已验收合格的井，如逾期不付，甲方应增付未付款项的利息。

　　第三、合同纠纷的解决方式。

　　第八条 工伤事故

　　乙方有责任教育工人，严格执行操作规程，文明生产、安全施工、防火防盗．在施工中发生伤亡事故和乙方管理不善造成的其它经济损失，均由乙方自负，不得因此影响工程进度。

　　第九条 附则

　　第一、本合同条款如对特别情况尚有未说尽事宜，双方可根据具体情况结合有关规定拟定附则条款，作为本合同之附件，与本合同具有同等效力，但不得与本合同抵触。经双方确认的往来信函、传真、电子邮件等是合同的组成部分，具有合同效力。

　　第二、本合同订立之前，双方签订的工程协议书，在签订本合同后可作为本合同之附件，与本合同抵触之处，以本合同为准。

　　第十条 合同附件（略）

　　第一、钻井施工图纸；

　　第二、地形图；

　　第三、井位设计图；

　　第四、地层构造图；

　　第五、国家、部、局对钻井工程施工的批准投资计划、工程项目、设计任务书等文件影印件________份。

　　第十一条 其它条款

　　甲方（签字、盖章）：____________________

　　乙方（签字、盖章）：____________________

　　_________年____月____日

　　_________年____月____日

钻井工程承包合同菁选（扩展2）

——钻井工程承包合同 菁选

钻井工程承包合同 (5篇)

　　随着法律观念的日渐普及，人们运用到合同的场合不断增多，合同的签订是对双方之间权利义务的最好规范。那么我们拟定合同的时候需要注意什么问题呢？以下是小编为大家整理的钻井工程承包合同 ，仅供参考，大家一起来看看吧。

钻井工程承包合同 1

　　甲方：_________

　　乙方：_________

　　双方经充分协商，达成如下协议：

　　第一条总则

　　一、井位

　　1.钻井施工地点：_________;

　　2.地形图：_________;

　　3.井位设计图：_________;

　　4.地层构造图：_________。

　　二、国家、部、局对钻进工程施工的批准投资计划、工程项目，设计任务书等文件号及影印件。

　　三、井别：_________。

　　四、钻井口数：_________。

　　五、井深结构：_________。

　　六、质量：

　　1.井身质量合格率_________，

　　2.固井质量合格率_________。

　　七、价格

　　1.调整井单价_________元/米，合计金额_________元

　　2.开发井单价_________元/米，合计金额_________元

　　第二条工程期限

　　本合同钻井工程自_________年_________月_________日开钻至_________年_________月_________日全部钻完。在组织钻井工程施工中，如遇下列情况，得顺延工期，双方应及时进行协商，并通过书面形式确定顺延期限;

　　一、因天灾或人力不能抗拒的原因被迫停工者;

　　二、因甲方提出变更计划或更变施工图而不能继续施工者;

　　三、因甲方不能按期提供技术文件、技术图纸和钻井施工条件，被迫停工或不能继续施工者。

　　第三条钻前准备

　　一、甲方在开钻前应办妥征地拆迁和井场道路的垫方;清除施工场地及进出道路范围内影响施工的原有建筑物、构筑物、管线、树木、青苗等阻碍物。解决施工用的水、电和钻机安装搬运的道路。

　　二、甲方按时向乙方交付井位设计、完钻井深、层位和完井要求，负责钻井区块的断层分布图;断层数据;小层*面图;构造图和邻井图压力资料数据，并向乙方进行地质和工程技术要求交底。

　　三、乙方在开钻前应组织有关技术人员学*和熟悉各种设计图纸，参加地质设计交底，编好施工图预算，负责安排钻机运行计划，施工方案，做好一切施工准备。

　　第四条工程款结算

　　一、按不同的机型、井别、井深、另加风险金，确定承包费用。对承包范围以外的费用，按规定结算。

　　二、本合同自签订生效之日起，甲方应在_________日内按工程费用总额_________元的百分之_________一次拨给乙方，作为乙方备料及施工费。

　　第五条施工与设计变更

　　一、乙方在组织施工中，必须为油田开发着想，严格按照部、局颁发的施工验收规范和质量检验标准，以及设计要求组织施工。

　　二、在钻井施工中，乙方必须坚持按技术要求施工，甲方派员监督。任何一方不得随意变更设计，如遇下列情况造成乙方井喷、卡钻等事故和费用增加，应由甲方负担;

　　1.钻井施工设计有错误或甲方提供的技术资料与实际不符造成的事故由甲方负责。如乙方及时发现并通知甲方，甲方接到通知后立即(当天)提出修改或变更设计，经双方同意后方可改变施工计划，由此而引起的费用增加，由甲方承担，并由甲方赔偿乙方的经济损失。

　　2.钻井施工中如有设计变更，超出原设计标准或加大钻井难度时，需经上级有关部门审批同意，甲乙双方办理有关增加的生产费用手续后方可施工，费用由甲方承担。在设计变更尚未批准前，任何一方不得强行施工。

　　3.甲方未尽协助义务给乙方造成损失。

　　三、在钻井施工中，由乙方本身原因造成的损失自理。

　　四、钻井是隐蔽工程，乙方在施工中必须按标准操作，做好每一道工序的记录，接受甲方的监督、检查、验收。

　　五、甲方遇到特殊情况，要求乙提前完成区块钻井任务的，由双方协商解决。乙方因此增加的费用由甲方负担。

　　第六条完井验收、结算与保修

　　一、乙方在完井前_________日，应及时通知甲方，如甲方不能按期验收，须提前通知乙方，并与乙方另行商定验收日期。但甲方必须承认乙方的完井时间。甲方推迟验收，其间发生的`管理费、车辆费由甲方负担。

　　二、施工完毕的井要以部、局的统一质量验收标准为依据，甲方不准提高验收标准。

　　三、经检验合格的井，从验收即日起为移交完毕。移交后发生井口套管头损坏、晃动或井口帽子丢失、井下落物，乙方概不负责。

　　四、由于甲方提供的资料、数据不准确或其他原因，造成钻井质量不合格，由甲方负责。需乙方修井的甲方还要承担修井费用和乙方的窝工费，窝工费按每小时_________元计算。

　　五、因乙方本身原因造成不合格的井，由乙方自己承担。

　　六、施工完毕并已验收合格交给甲方的井，甲方在未射孔之前，若出现管内外冒油、水、气现象，乙方负责保修，保修期为六个月，超过保修发生管内外喷冒气油、水，乙方不予负责。

　　第七条奖励、惩罚与仲裁

　　一、乙方在保证工程质量的前提下，提前完成钻井任务，为甲方提前投产

　　创造了条件，增加了效益，甲方应按总施工费用的_________‰给乙方奖励。

　　二、甲方不能随意借故拖欠或拒付乙方施工完毕、并已验收合格的井，如逾期不付，甲方应增付未付款项的利息。

　　三、合同纠纷的解决方式。

　　第八条工伤事故

　　乙方有责任教育工人，严格执行操作规程，文明生产、安全施工、防火防盗。在施工中发生伤亡事故和乙方管理不善造成的其它经济损失，均由乙方自负，不得因此影响工程进度。

　　第九条附则

　　一、本合同条款如对特别情况尚有未说尽事宜，双方可根据具体情况结合有关规定拟定附则条款，作为本合同之附件，与本合同具有同等效力，但不得与本合同抵触。经双方确认的往来信函、传真、电子邮件等是合同的组成部分，具有合同效力。

　　二、本合同订立之前，双方签订的工程协议书，在签订本合同后可作为本合同之附件，与本合同抵触之处，以本合同为准。

钻井工程承包合同 2

　　甲方：_______

　　乙方：_______

　　双方经充分协商，达成如下协议：

　　第一条 总则

　　第一、井位

　　1。钻井施工地点：____省____市____县____乡

　　2。地形图

　　3。井位设计图

　　4。地层构造图

　　第二、国家、部、局对钻进工程施工的批准投资计划、工程项目，设计任务书等文件号及影印件。

　　第三、井别：

　　第四、钻井口数：

　　第五、井深结构：

　　第六、质量：

　　1。井身质量合格率

　　2。固井质量合格率

　　第七、价格

　　1。调整井单价___元/米，合计金额_____万元

　　2。开发井单价___元/米，合计金额_____万元

　　第二条 工程期限

　　本合同钻井工程自____年__月__日开钻至____年__月__日全部钻完。

　　在组织钻井工程施工中，如遇下列情况，得顺延工期，双方应及时进行协商，并通过书面形式确定顺延期限；

　　第一、因天灾或人力不能抗拒的原因被迫停工者；

　　第二、因甲方提出变更计划或更变施工图而不能继续施工者；

　　第三、因甲方不能按期提供技术文件、技术图纸和钻井施工条件，被迫停工或不能继续施工者。

　　第三条 钻前准备

　　第一、甲方在开钻前应办妥征地拆迁和井场道路的垫方；清除施工场地及进出道路范围内影响施工的原有建筑物、构筑物、管线、树木、青苗等阻碍物。解决施工用的水、电和钻机安装搬运的道路。

　　第二、甲方按时向乙方交付井位设计、完钻井深、层位和完井要求，负责钻井区块的断层分布图；断层数据；小层*面图；构造图和邻井图压力资料数据，并向乙方进行地质和工程技术要求交底。

　　第三、乙方在开钻前应组织有关技术人员学*和熟悉各种设计图纸，参加地质设计交底，编好施工图预算，负责安排钻机运行计划，施工方案，做好一切施工准备。

　　第四条 工程款结算

　　第一、按不同的机型、井别、井深、另加风险金，确定承包费用。对承包范围以外的费用，按规定结算。

　　第二、本合同自签订生效之日起，甲方应在____日内按工程费用总额____元的百分之____一次拨给乙方，作为乙方备料及施工费。

　　第五条 施工与设计变更

　　第一、乙方在组织施工中，必须为油田开发着想，严格按照部、局颁发的施工验收规范和质量检验标准，以及设计要求组织施工。

　　第二、在钻井施工中，乙方必须坚持按技术要求施工，甲方派员监督。任何一方不得随意变更设计，如遇下列情况造成乙方井喷、卡钻等事故和费用增加，应由甲方负担；

　　1。钻井施工设计有错误或甲方提供的技术资料与实际不符造成的事故由甲方负责。如乙方及时发现并通知甲方，甲方接到通知后立即（当天）提出修改或变更设计，经双方同意后方可改变施工计划，由此而引起的费用增加，由甲方承担，并由甲方赔偿乙方的经济损失。

　　2。钻井施工中如有设计变更，超出原设计标准或加大钻井难度时，需经上级有关部门审批同意，甲乙双方办理有关增加的生产费用手续后方可施工，费用由甲方承担。在设计变更尚未批准前，任何一方不得强行施工。

　　3。甲方未尽协助义务给乙方造成损失。

　　第三、在钻井施工中，由乙方本身原因造成的损失自理。

　　第四、钻井井是隐蔽工程，乙方在施工中必须按标准操作，做好每一道工序的记录，接受甲方的监督、检查、验收。

　　第五、甲方遇到特殊情况，要求乙提前完成区块钻井任务的，由双方协商解决。

　　乙方因此增加的费用由甲方负担。

　　第六条 完井验收、结算与保修

　　第一、乙方在完井前____日，应及时通知甲方，如甲方不能按期验收，须提前通知乙方，并与乙方另行商定验收日期。但甲方必须承认乙方的完井时间。甲方推迟验收，其间发生的管理费、车辆费由甲方负担。

　　第二、施工完毕的井要以部、局的统一质量验收标准为依据，甲方不准提高验收标准。

　　第三、经检验合格的井，从验收即日起为移交完毕。移交后发生井口套管头损坏、晃动或井口帽子丢失、井下落物，乙方概不负责。

　　第四、由于甲方提供的资料、数据不准确或其他原因，造成钻井质量不合格，由甲方负责。

　　需乙方修井的甲方还要承担修井费用和乙方的窝工费，窝工费按每小时___元计算。

　　第五、乙方本身原因造成不合格的`井，由乙方自己承担。

　　第六、施工完毕并已验收合格交给甲方的井，甲方在未射孔之前，若出现管内外冒油、水、气现象，乙方负责保修，保修期为六个月，超过保修发生管内外喷冒气油、水，乙方不予负责。

　　第七条 奖励、惩罚与仲裁

　　第一、乙方在保证工程质量的前提下，提前完成钻井任务，为甲方提前投产创造了条件，增加了效益，甲方应按总施工费用的____‰给乙方奖励。

　　第二、甲方不能随意借故拖欠或拒付乙方施工完毕、并已验收合格的井，如逾期不付，甲方应增付未付款项的利息。

　　第三、合同纠纷的解决方式。

　　第八条 工伤事故乙方有责任教育工人，严格执行操作规程，文明生产、安全施工、防火防盗。

　　在施工中发生伤亡事故和乙方管理不善造成的其它经济损失，均由乙方自负，不得因此影响工程进度。

　　第九条 附则

　　第一、本合同条款如对特别情况尚有未说尽事宜，双方可根据具体情况结合有关规定拟定附则条款，作为本合同之附件，与本合同具有同等效力，但不得与本合同抵触。经双方确认的往来信函、传真、电子邮件等是合同的组成部分，具有合同效力。

　　第二、本合同订立之前，双方签订的工程协议书，在签订本合同后可作为本合同之附件，与本合同抵触之处，以本合同为准。

　　第十条 合同附件（略）

　　第一、钻井施工图纸；

　　第二、地形图；

　　第三、井位设计图；

　　第四、地层构造图；

　　第五、国家、部、局对钻井工程施工的批准投资计划、工程项目、设计任务书等文件影印件____份。

　　第十一条 其它条款

　　甲方（签字、盖章）：__________

　　_________年____月____日

　　乙方（签字、盖章）：__________

　　_________年____月____日

钻井工程承包合同 3

　　甲方：_______

　　乙方：_______

　　为保障钻井工程合同的顺利履行，根据《中华人民共和国合同法》的有关规定，并经甲乙双方充分协商，达成如下协议：

　　一、工程名称：钻井施工工程

　　二、合同履行地：xx市xx县xx乡村

　　三、工程期限

　　本合同钻井工程自____年__月__日开钻至____年__月__日竣工。

　　在组织钻井工程施工中，如遇下列情况，得顺延工期，双方应及时进行协商，确定顺延期限：第一、因不可抗力被迫停工的;第二、因甲方原因而不能施工的。

　　四、工程价格

　　本工程实行包水量风险计价。

　　水量方至x方，价格为xxx元／米；

　　水量方至x方，价格为xxx元／米；

　　五、付款方式：

　　乙方进工地，甲方支付xxx元；施工完毕验收之日，甲方支付工程价款xxx元；剩余xxx元，自验收合格之日起满一年之日支付。

　　六、甲乙双方权利义务

　　(一)甲方权利义务

　　1、甲方在开钻前应办妥土地拆迁和井场道路的垫方;清除施工场地及进出道路范围内影响施工的原有建筑物、构筑物、管线、树木、青苗等阻碍物；解决施工用的水、电和钻机安装搬运的道路。

　　2、在钻井施工中，甲方可派员监督，但不得妨碍乙方的正常施工。

　　3、应按乙方通知的时间，按期验收。如甲方不能按期验收，须提前通知乙方，并与乙方另行商定验收日期。但甲方必须承认乙方的竣工时间，此竣工时间为甲方付款时间。

　　（二）乙方的权利义务

　　1、乙方按地质状况，自行组织施工，不受甲方干涉。

　　2、在施工中发生伤亡事故和乙方管理不善造成的其它经济损失，均由乙方自负。

　　七、竣工验收、结算与保修

　　经检验合格的井，从验收即日起为移交完毕。移交后发生的物品损失，乙方概不负责。

　　八、违约责任

　　（一）甲方应按合同约定支付工程款，每延期支付一日支付工程款总额%的违约金。

　　（二）甲方迟延验收，甲方每日支付合同总价款%的'违约金。

　　（三）除发生本合同第三条第2款的情形外，乙方应按期完工，每延期一日支付工程款总额%的违约金。

　　九、合同纠纷的解决方式

　　本合同履行过程中发生的一切争议，由双方协商解决，若协商不成，向原告住所地法院起诉。

　　十、本合同一式两份，甲乙双方各执一份，自甲乙双方签字盖章之日起生效。

　　甲方(签字、盖章)：

　　20xx年xx月xx日

　　乙方(签字、盖章)：

　　20xx年xx月xx日

钻井工程承包合同 4

　　甲方：_______

　　乙方：_______

　　双方经充分协商，达成如下协议：

　　第一条 总则

　　第一、井位

　　1.钻井施工地点：____省____市____县____乡

　　2.地形图

　　3.井位设计图

　　4.地层构造图

　　第二、国家、部、局对钻进工程施工的批准投资计划、工程项目，设计任务书等文件号及影印件。

　　第三、井别：

　　第四、钻井口数：

　　第五、井深结构：

　　第六、质量：

　　1.井身质量合格率

　　2.固井质量合格率

　　第七、价格

　　1.调整井单价___元/米，合计金额_____万元

　　2.开发井单价___元/米，合计金额_____万元

　　第二条 工程期限

　　本合同钻井工程自____年__月__日开钻至____年__月__日全部钻完。

　　在组织钻井工程施工中，如遇下列情况，得顺延工期，双方应及时进行协商，并通过书面形式确定顺延期限;第一、因天灾或人力不能抗拒的原因被迫停工者;第二、因甲方提出变更计划或更变施工图而不能继续施工者;第

　　三、因甲方不能按期提供技术文件、技术图纸和钻井施工条件，被迫停工或不能继续施工者。

　　第三条 钻前准备

　　第一、甲方在开钻前应办妥征地拆迁和井场道路的垫方;清除施工场地及进出道路范围内影响施工的原有建筑物、构筑物、管线、树木、青苗等阻碍物。解决施工用的水、电和钻机安装搬运的道路。

　　第二、甲方按时向乙方交付井位设计、完钻井深、层位和完井要求，负责钻井区块的断层分布图;断层数据;小层*面图;构造图和邻井图压力资料数据，并向乙方进行地质和工程技术要求交底。

　　第三、乙方在开钻前应组织有关技术人员学*和熟悉各种设计图纸，参加地质设计交底，编好施工图预算，负责安排钻机运行计划，施工方案，做好一切施工准备。

　　第四条 工程款结算

　　第一、按不同的机型、井别、井深、另加风险金，确定承包费用。对承包范围以外的费用，按规定结算。

　　第二、本合同自签订生效之日起，甲方应在____日内按工程费用总额____元的百分之____一次拨给乙方，作为乙方备料及施工费。

　　第五条 施工与设计变更第

　　一、乙方在组织施工中，必须为油田开发着想，严格按照部、局颁发的施工验收规范和质量检验标准，以及设计要求组织施工。

　　第二、在钻井施工中，乙方必须坚持按技术要求施工，甲方派员监督。任何一方不得随意变更设计，如遇下列情况造成乙方井喷、卡钻等事故和费用增加，应由甲方负担;

　　1.钻井施工设计有错误或甲方提供的技术资料与实际不符造成的事故由甲方负责。如乙方及时发现并通知甲方，甲方接到通知后立即(当天)提出修改或变更设计，经双方同意后方可改变施工计划，由此而引起的费用增加，由甲方承担，并由甲方赔偿乙方的经济损失。

　　2.钻井施工中如有设计变更，超出原设计标准或加大钻井难度时，需经上级有关部门审批同意，甲乙双方办理有关增加的生产费用手续后方可施工，费用由甲方承担。在设计变更尚未批准前，任何一方不得强行施工。

　　3.甲方未尽协助义务给乙方造成损失。

　　第三、在钻井施工中，由乙方本身原因造成的损失自理。

　　第四、钻井是隐蔽工程，乙方在施工中必须按标准操作，做好每一道工序的记录，接受甲方的监督、检查、验收。

　　第五、甲方遇到特殊情况，要求乙提前完成区块钻井任务的，由双方协商解决。

　　乙方因此增加的.费用由甲方负担。

　　第六条 完井验收、结算与保修

　　第一、乙方在完井前____日，应及时通知甲方，如甲方不能按期验收，须提前通知乙方，并与乙方另行商定验收日期。但甲方必须承认乙方的完井时间。甲方推迟验收，其间发生的管理费、车辆费由甲方负担。

　　第二、施工完毕的井要以部、局的统一质量验收标准为依据，甲方不准提高验收标准。

　　第三、经检验合格的井，从验收即日起为移交完毕。移交后发生井口套管头损坏、晃动或井口帽子丢失、井下落物，乙方概不负责。

　　第四、由于甲方提供的资料、数据不准确或其他原因，造成钻井质量不合格，由甲方负责。

　　需乙方修井的甲方还要承担修井费用和乙方的窝工费，窝工费按每小时___元计算。

　　第五、乙方本身原因造成不合格的井，由乙方自己承担。

　　第六、施工完毕并已验收合格交给甲方的井，甲方在未射孔之前，若出现管内外冒油、水、气现象，乙方负责保修，保修期为六个月，超过保修发生管内外喷冒气油、水，乙方不予负责。

　　第七条 奖励、惩罚与仲裁

　　第一、乙方在保证工程质量的前提下，提前完成钻井任务，为甲方提前投产创造了条件，增加了效益，甲方应按总施工费用的____‰给乙方奖励。

　　第二、甲方不能随意借故拖欠或拒付乙方施工完毕、并已验收合格的井，如逾期不付，甲方应增付未付款项的利息。

　　第三、合同纠纷的解决方式。

　　第八条 工伤事故乙方有责任教育工人，严格执行操作规程，文明生产、安全施工、防火防盗。

　　在施工中发生伤亡事故和乙方管理不善造成的其它经济损失，均由乙方自负，不得因此影响工程进度。

　　第九条 附则

　　第一、本合同条款如对特别情况尚有未说尽事宜，双方可根据具体情况结合有关规定拟定附则条款，作为本合同之附件，与本合同具有同等效力，但不得与本合同抵触。经双方确认的往来信函、传真、电子邮件等是合同的组成部分，具有合同效力。

　　第二、本合同订立之前，双方签订的工程协议书，在签订本合同后可作为本合同之附件，与本合同抵触之处，以本合同为准。

　　第十条 合同附件(略)

　　第一、钻井施工图纸;第二、地形图;第三、井位设计图;第四、地层构造图;第五、国家、部、局对钻井工程施工的批准投资计划、工程项目、设计任务书等文件影印件____份。

　　第十一条 其它条款

　　甲方(签字、盖章)：__________

　　乙方(签字、盖章)：__________

　　_________年____月____日

　　_________年____月____日

钻井工程承包合同 5

　　甲方：______________

　　乙方：______________

　　双方经充分协商，达成如下协议：

　　第一条 总则

　　第一、井位

　　１．钻井施工地点：________省________市________县________乡

　　２．地形图

　　３．井位设计图

　　４．地层构造图

　　第二、国家、部、局对钻进工程施工的批准投资计划、工程项目，设计任务书等文件号及影印件。

　　第三、井别：

　　第四、钻井口数：

　　第五、井深结构：

　　第六、质量：

　　１．井身质量合格率

　　２．固井质量合格率

　　第七、价格

　　１．调整井单价______元／米，合计金额__________万元

　　２．开发井单价______元／米，合计金额__________万元

　　第二条 工程期限

　　本合同钻井工程自________年____月____日开钻至________年____月____日全部钻完。

　　在组织钻井工程施工中，如遇下列情况，得顺延工期，双方应及时进行协商，并通过书面形式确定顺延期限；

　　第一、因天灾或人力不能抗拒的原因被迫停工者；

　　第二、因甲方提出变更计划或更变施工图而不能继续施工者；

　　第三、因甲方不能按期提供技术文件、技术图纸和钻井施工条件，被迫停工或不能继续施工者。

　　第三条 钻前准备

　　第一、甲方在开钻前应办妥征地拆迁和井场道路的垫方；清除施工场地及进出道路范围内影响施工的原有建筑物、构筑物、管线、树木、青苗等阻碍物。解决施工用的水、电和钻机安装搬运的道路。

　　第二、甲方按时向乙方交付井位设计、完钻井深、层位和完井要求，负责钻井区块的断层分布图；断层数据；小层*面图；构造图和邻井图压力资料数据，并向乙方进行地质和工程技术要求交底。

　　第三、乙方在开钻前应组织有关技术人员学*和熟悉各种设计图纸，参加地质设计交底，编好施工图预算，负责安排钻机运行计划，施工方案，做好一切施工准备。

　　第四条工程款结算

　　第一、按不同的机型、井别、井深、另加风险金，确定承包费用。对承包范围以外的费用，按规定结算。

　　第二、本合同自签订生效之日起，甲方应在________日内按工程费用总额________元的百分之________一次拨给乙方，作为乙方备料及施工费。

　　第五条 施工与设计变更

　　第一、乙方在组织施工中，必须为油田开发着想，严格按照部、局颁发的施工验收规范和质量检验标准，以及设计要求组织施工。

　　第二、在钻井施工中，乙方必须坚持按技术要求施工，甲方派员监督。任何一方不得随意变更设计，如遇下列情况造成乙方井喷、卡钻等事故和费用增加，应由甲方负担；

　　１．钻井施工设计有错误或甲方提供的技术资料与实际不符造成的事故由甲方负责。如乙方及时发现并通知甲方，甲方接到通知后立即（当天）提出修改或变更设计，经双方同意后方可改变施工计划，由此而引起的费用增加，由甲方承担，并由甲方赔偿乙方的经济损失。

　　２．钻井施工中如有设计变更，超出原设计标准或加大钻井难度时，需经上级有关部门审批同意，甲乙双方办理有关增加的生产费用手续后方可施工，费用由甲方承担。在设计变更尚未批准前，任何一方不得强行施工。

　　３．甲方未尽协助义务给乙方造成损失。

　　第三、在钻井施工中，由乙方本身原因造成的损失自理。

　　第四、钻井是隐蔽工程，乙方在施工中必须按标准操作，做好每一道工序的记录，接受甲方的监督、检查、验收。

　　第五、甲方遇到特殊情况，要求乙提前完成区块钻井任务的，由双方协商解决。乙方因此增加的费用由甲方负担。

　　第六条 完井验收、结算与保修

　　第一、乙方在完井前________日，应及时通知甲方，如甲方不能按期验收，须提前通知乙方，并与乙方另行商定验收日期。但甲方必须承认乙方的完井时间。甲方推迟验收，其间发生的管理费、_____费由甲方负担。

　　第二、施工完毕的井要以部、局的统一质量验收标准为依据，甲方不准提高验收标准。

　　第三、经检验合格的井，从验收即日起为移交完毕。移交后发生井口套管头损坏、晃动或井口帽子丢失、井下落物，乙方概不负责。

　　第四、由于甲方提供的资料、数据不准确或其他原因，造成钻井质量不合格，由甲方负责。

　　需乙方修井的甲方还要承担修井费用和乙方的`窝工费，窝工费按每小时______元计算。

　　第五、乙方本身原因造成不合格的井，由乙方自己承担。

　　第六、施工完毕并已验收合格交给甲方的井，甲方在未射孔之前，若出现管内外冒油、水、气现象，乙方负责保修，保修期为六个月，超过保修发生管内外喷冒气油、水，乙方不予负责。

　　第七条 奖励、惩罚与_____

　　第一、乙方在保证工程质量的前提下，提前完成钻井任务，为甲方提前投产创造了条件，增加了效益，甲方应按总施工费用的________‰给乙方奖励。

　　第二、甲方不能随意借故拖欠或拒付乙方施工完毕、并已验收合格的井，如逾期不付，甲方应增付未付款项的利息。

　　第三、合同纠纷的解决方式。

　　第八条 工伤事故

　　乙方有责任教育工人，严格执行操作规程，文明生产、安全施工、防火防盗．在施工中发生伤亡事故和乙方管理不善造成的其它经济损失，均由乙方自负，不得因此影响工程进度。

　　第九条 附则

　　第一、本合同条款如对特别情况尚有未说尽事宜，双方可根据具体情况结合有关规定拟定附则条款，作为本合同之附件，与本合同具有同等效力，但不得与本合同抵触。经双方确认的往来信函、传真、电子邮件等是合同的组成部分，具有合同效力。

　　第二、本合同订立之前，双方签订的工程协议书，在签订本合同后可作为本合同之附件，与本合同抵触之处，以本合同为准。

　　第十条 合同附件（略）

　　第一、钻井施工图纸；

　　第二、地形图；

　　第三、井位设计图；

　　第四、地层构造图；

　　第五、国家、部、局对钻井工程施工的批准投资计划、工程项目、设计任务书等文件影印件________份。

　　第十一条 其它条款

　　甲方（签字、盖章）：____________________

　　乙方（签字、盖章）：____________________

　　_________年____月____日

　　_________年____月____日

钻井工程承包合同菁选（扩展3）

——钻井工程承包合同菁选

钻井工程承包合同(4篇)

　　在人们愈发重视契约的社会中，合同对我们的约束力越来越不可忽视，签订合同是减少和防止发生争议的重要措施。相信大家又在为写合同犯愁了吧，以下是小编精心整理的钻井工程承包合同，欢迎大家借鉴与参考，希望对大家有所帮助。

钻井工程承包合同1

　　甲方：_______

　　乙方：_______

　　双方经充分协商，达成如下协议：

　　第一条 总则

　　第一、井位

　　1。钻井施工地点：____省____市____县____乡

　　2。地形图

　　3。井位设计图

　　4。地层构造图

　　第二、国家、部、局对钻进工程施工的批准投资计划、工程项目，设计任务书等文件号及影印件。

　　第三、井别：

　　第四、钻井口数：

　　第五、井深结构：

　　第六、质量：

　　1。井身质量合格率

　　2。固井质量合格率

　　第七、价格

　　1。调整井单价___元/米，合计金额_____万元

　　2。开发井单价___元/米，合计金额_____万元

　　第二条 工程期限

　　本合同钻井工程自____年__月__日开钻至____年__月__日全部钻完。

　　在组织钻井工程施工中，如遇下列情况，得顺延工期，双方应及时进行协商，并通过书面形式确定顺延期限；

　　第一、因天灾或人力不能抗拒的原因被迫停工者；

　　第二、因甲方提出变更计划或更变施工图而不能继续施工者；

　　第三、因甲方不能按期提供技术文件、技术图纸和钻井施工条件，被迫停工或不能继续施工者。

　　第三条 钻前准备

　　第一、甲方在开钻前应办妥征地拆迁和井场道路的垫方；清除施工场地及进出道路范围内影响施工的原有建筑物、构筑物、管线、树木、青苗等阻碍物。解决施工用的水、电和钻机安装搬运的道路。

　　第二、甲方按时向乙方交付井位设计、完钻井深、层位和完井要求，负责钻井区块的断层分布图；断层数据；小层*面图；构造图和邻井图压力资料数据，并向乙方进行地质和工程技术要求交底。

　　第三、乙方在开钻前应组织有关技术人员学*和熟悉各种设计图纸，参加地质设计交底，编好施工图预算，负责安排钻机运行计划，施工方案，做好一切施工准备。

　　第四条 工程款结算

　　第一、按不同的机型、井别、井深、另加风险金，确定承包费用。对承包范围以外的费用，按规定结算。

　　第二、本合同自签订生效之日起，甲方应在____日内按工程费用总额____元的百分之____一次拨给乙方，作为乙方备料及施工费。

　　第五条 施工与设计变更

　　第一、乙方在组织施工中，必须为油田开发着想，严格按照部、局颁发的施工验收规范和质量检验标准，以及设计要求组织施工。

　　第二、在钻井施工中，乙方必须坚持按技术要求施工，甲方派员监督。任何一方不得随意变更设计，如遇下列情况造成乙方井喷、卡钻等事故和费用增加，应由甲方负担；

　　1。钻井施工设计有错误或甲方提供的技术资料与实际不符造成的事故由甲方负责。如乙方及时发现并通知甲方，甲方接到通知后立即（当天）提出修改或变更设计，经双方同意后方可改变施工计划，由此而引起的费用增加，由甲方承担，并由甲方赔偿乙方的经济损失。

　　2。钻井施工中如有设计变更，超出原设计标准或加大钻井难度时，需经上级有关部门审批同意，甲乙双方办理有关增加的生产费用手续后方可施工，费用由甲方承担。在设计变更尚未批准前，任何一方不得强行施工。

　　3。甲方未尽协助义务给乙方造成损失。

　　第三、在钻井施工中，由乙方本身原因造成的损失自理。

　　第四、钻井井是隐蔽工程，乙方在施工中必须按标准操作，做好每一道工序的记录，接受甲方的监督、检查、验收。

　　第五、甲方遇到特殊情况，要求乙提前完成区块钻井任务的，由双方协商解决。

　　乙方因此增加的费用由甲方负担。

　　第六条 完井验收、结算与保修

　　第一、乙方在完井前____日，应及时通知甲方，如甲方不能按期验收，须提前通知乙方，并与乙方另行商定验收日期。但甲方必须承认乙方的完井时间。甲方推迟验收，其间发生的管理费、车辆费由甲方负担。

　　第二、施工完毕的井要以部、局的统一质量验收标准为依据，甲方不准提高验收标准。

　　第三、经检验合格的井，从验收即日起为移交完毕。移交后发生井口套管头损坏、晃动或井口帽子丢失、井下落物，乙方概不负责。

　　第四、由于甲方提供的资料、数据不准确或其他原因，造成钻井质量不合格，由甲方负责。

　　需乙方修井的`甲方还要承担修井费用和乙方的窝工费，窝工费按每小时___元计算。

　　第五、乙方本身原因造成不合格的井，由乙方自己承担。

　　第六、施工完毕并已验收合格交给甲方的井，甲方在未射孔之前，若出现管内外冒油、水、气现象，乙方负责保修，保修期为六个月，超过保修发生管内外喷冒气油、水，乙方不予负责。

　　第七条 奖励、惩罚与仲裁

　　第一、乙方在保证工程质量的前提下，提前完成钻井任务，为甲方提前投产创造了条件，增加了效益，甲方应按总施工费用的____‰给乙方奖励。

　　第二、甲方不能随意借故拖欠或拒付乙方施工完毕、并已验收合格的井，如逾期不付，甲方应增付未付款项的利息。

　　第三、合同纠纷的解决方式。

　　第八条 工伤事故乙方有责任教育工人，严格执行操作规程，文明生产、安全施工、防火防盗。

　　在施工中发生伤亡事故和乙方管理不善造成的其它经济损失，均由乙方自负，不得因此影响工程进度。

　　第九条 附则

　　第一、本合同条款如对特别情况尚有未说尽事宜，双方可根据具体情况结合有关规定拟定附则条款，作为本合同之附件，与本合同具有同等效力，但不得与本合同抵触。经双方确认的往来信函、传真、电子邮件等是合同的组成部分，具有合同效力。

　　第二、本合同订立之前，双方签订的工程协议书，在签订本合同后可作为本合同之附件，与本合同抵触之处，以本合同为准。

　　第十条 合同附件（略）

　　第一、钻井施工图纸；

　　第二、地形图；

　　第三、井位设计图；

　　第四、地层构造图；

　　第五、国家、部、局对钻井工程施工的批准投资计划、工程项目、设计任务书等文件影印件____份。

　　第十一条 其它条款

　　甲方（签字、盖章）：__________

　　乙方（签字、盖章）：__________

钻井工程承包合同2

　　甲方：_______

　　乙方：_______

　　双方经充分协商，达成如下协议：

　　第一条 总则

　　第一、井位

　　1.钻井施工地点：____省____市____县____乡

　　2.地形图

　　3.井位设计图

　　4.地层构造图

　　第二、国家、部、局对钻进工程施工的批准投资计划、工程项目，设计任务书等文件号及影印件。

　　第三、井别：

　　第四、钻井口数：

　　第五、井深结构：

　　第六、质量：

　　1.井身质量合格率

　　2.固井质量合格率

　　第七、价格

　　1.调整井单价___元/米，合计金额_____万元

　　2.开发井单价___元/米，合计金额_____万元

　　第二条 工程期限

　　本合同钻井工程自____年__月__日开钻至____年__月__日全部钻完。

　　在组织钻井工程施工中，如遇下列情况，得顺延工期，双方应及时进行协商，并通过书面形式确定顺延期限;第一、因天灾或人力不能抗拒的原因被迫停工者;第二、因甲方提出变更计划或更变施工图而不能继续施工者;第

　　三、因甲方不能按期提供技术文件、技术图纸和钻井施工条件，被迫停工或不能继续施工者。

　　第三条 钻前准备

　　第一、甲方在开钻前应办妥征地拆迁和井场道路的垫方;清除施工场地及进出道路范围内影响施工的原有建筑物、构筑物、管线、树木、青苗等阻碍物。解决施工用的水、电和钻机安装搬运的道路。

　　第二、甲方按时向乙方交付井位设计、完钻井深、层位和完井要求，负责钻井区块的断层分布图;断层数据;小层*面图;构造图和邻井图压力资料数据，并向乙方进行地质和工程技术要求交底。

　　第三、乙方在开钻前应组织有关技术人员学*和熟悉各种设计图纸，参加地质设计交底，编好施工图预算，负责安排钻机运行计划，施工方案，做好一切施工准备。

　　第四条 工程款结算

　　第一、按不同的机型、井别、井深、另加风险金，确定承包费用。对承包范围以外的费用，按规定结算。

　　第二、本合同自签订生效之日起，甲方应在____日内按工程费用总额____元的百分之____一次拨给乙方，作为乙方备料及施工费。

　　第五条 施工与设计变更第

　　一、乙方在组织施工中，必须为油田开发着想，严格按照部、局颁发的施工验收规范和质量检验标准，以及设计要求组织施工。

　　第二、在钻井施工中，乙方必须坚持按技术要求施工，甲方派员监督。任何一方不得随意变更设计，如遇下列情况造成乙方井喷、卡钻等事故和费用增加，应由甲方负担;

　　1.钻井施工设计有错误或甲方提供的技术资料与实际不符造成的事故由甲方负责。如乙方及时发现并通知甲方，甲方接到通知后立即(当天)提出修改或变更设计，经双方同意后方可改变施工计划，由此而引起的费用增加，由甲方承担，并由甲方赔偿乙方的经济损失。

　　2.钻井施工中如有设计变更，超出原设计标准或加大钻井难度时，需经上级有关部门审批同意，甲乙双方办理有关增加的生产费用手续后方可施工，费用由甲方承担。在设计变更尚未批准前，任何一方不得强行施工。

　　3.甲方未尽协助义务给乙方造成损失。

　　第三、在钻井施工中，由乙方本身原因造成的损失自理。

　　第四、钻井是隐蔽工程，乙方在施工中必须按标准操作，做好每一道工序的记录，接受甲方的监督、检查、验收。

　　第五、甲方遇到特殊情况，要求乙提前完成区块钻井任务的，由双方协商解决。

　　乙方因此增加的费用由甲方负担。

　　第六条 完井验收、结算与保修

　　第一、乙方在完井前____日，应及时通知甲方，如甲方不能按期验收，须提前通知乙方，并与乙方另行商定验收日期。但甲方必须承认乙方的.完井时间。甲方推迟验收，其间发生的管理费、车辆费由甲方负担。

　　第二、施工完毕的井要以部、局的统一质量验收标准为依据，甲方不准提高验收标准。

　　第三、经检验合格的井，从验收即日起为移交完毕。移交后发生井口套管头损坏、晃动或井口帽子丢失、井下落物，乙方概不负责。

　　第四、由于甲方提供的资料、数据不准确或其他原因，造成钻井质量不合格，由甲方负责。

　　需乙方修井的甲方还要承担修井费用和乙方的窝工费，窝工费按每小时___元计算。

　　第五、乙方本身原因造成不合格的井，由乙方自己承担。

　　第六、施工完毕并已验收合格交给甲方的井，甲方在未射孔之前，若出现管内外冒油、水、气现象，乙方负责保修，保修期为六个月，超过保修发生管内外喷冒气油、水，乙方不予负责。

　　第七条 奖励、惩罚与仲裁

　　第一、乙方在保证工程质量的前提下，提前完成钻井任务，为甲方提前投产创造了条件，增加了效益，甲方应按总施工费用的____‰给乙方奖励。

　　第二、甲方不能随意借故拖欠或拒付乙方施工完毕、并已验收合格的井，如逾期不付，甲方应增付未付款项的利息。

　　第三、合同纠纷的解决方式。

　　第八条 工伤事故乙方有责任教育工人，严格执行操作规程，文明生产、安全施工、防火防盗。

　　在施工中发生伤亡事故和乙方管理不善造成的其它经济损失，均由乙方自负，不得因此影响工程进度。

　　第九条 附则

　　第一、本合同条款如对特别情况尚有未说尽事宜，双方可根据具体情况结合有关规定拟定附则条款，作为本合同之附件，与本合同具有同等效力，但不得与本合同抵触。经双方确认的往来信函、传真、电子邮件等是合同的组成部分，具有合同效力。

　　第二、本合同订立之前，双方签订的工程协议书，在签订本合同后可作为本合同之附件，与本合同抵触之处，以本合同为准。

　　第十条 合同附件(略)

　　第一、钻井施工图纸;第二、地形图;第三、井位设计图;第四、地层构造图;第五、国家、部、局对钻井工程施工的批准投资计划、工程项目、设计任务书等文件影印件____份。

　　第十一条 其它条款

　　甲方(签字、盖章)：__________

　　乙方(签字、盖章)：__________

钻井工程承包合同3

　　甲方：_____________________

　　乙方：_____________________

　　双方经充分协商，达成如下协议：

　　第一条　总则

　　一、井位

　　1．钻井施工地点：__________________________

　　2．地形图：________________________________

　　3．井位设计图：____________________________

　　4．地层构造图：____________________________

　　二、国家、部、局对钻进工程施工的批准投资计划、工程项目，设计任务书等文件号及影印件。

　　三、井别：____________________

　　四、钻井口数：____________________

　　五、井深结构：____________________

　　六、质量　

　　1．井身质量合格率____________________

　　2．固井质量合格率____________________

　　七、价格　

　　1．调整井单价_________元／米，合计金额_______________万元　

　　2．开发井单价_________元／米，合计金额_______________万元　

　　第二条　工程期限　

　　本合同钻井工程自__________年______月______日开钻至________年______月______日全部钻完。

　　在组织钻井工程施工中，如遇下列情况，得顺延工期，双方应及时进行协商，并通过书面形式确定顺延期限；　　

　　一、因天灾或人力不能抗拒的原因被迫停工者；　

　　二、因甲方提出变更计划或更变施工图而不能继续施工者；　

　　三、因甲方不能按期提供技术文件、技术图纸和钻井施工条件，被迫停工或不能继续施工者。

　　第三条　钻前准备　

　　一、甲方在开钻前应办妥征地拆迁和井场道路的垫方；清除施工场地及进出道路范围内影响施工的原有建筑物、构筑物、管线、树木、青苗等阻碍物。解决施工用的水、电和钻机安装搬运的道路。

　　二、甲方按时向乙方交付井位设计、完钻井深、层位和完井要求，负责钻井区块的断层分布图；断层数据；小层*面图；构造图和邻井图压力资料数据，并向乙方进行地质和工程技术要求交底。

　　三、乙方在开钻前应组织有关技术人员学*和熟悉各种设计图纸，参加地质设计交底，编好施工图预算，负责安排钻机运行计划，施工方案，做好一切施工准备。

　　第四条　工程款结算　

　　一、按不同的机型、井别、井深、另加风险金，确定承包费用。对承包范围以外的费用，按规定结算。

　　二、本合同自签订生效之日起，甲方应在____________日内按工程费用总额____________元的百分之____________一次拨给乙方，作为乙方备料及施工费。

　　第五条　施工与设计变更　

　　一、乙方在组织施工中，必须为油田开发着想，严格按照部、局颁发的施工验收规范和质量检验标准，以及设计要求组织施工。

　　二、在钻井施工中，乙方必须坚持按技术要求施工，甲方派员监督。任何一方不得随意变更设计，如遇下列情况造成乙方井喷、卡钻等事故和费用增加，应由甲方负担；　

　　1．钻井施工设计有错误或甲方提供的技术资料与实际不符造成的事故由甲方负责。如乙方及时发现并通知甲方，甲方接到通知后立即（当天）提出修改或变更设计，经双方同意后方可改变施工计划，由此而引起的费用增加，由甲方承担，并由甲方赔偿乙方的经济损失。

　　2．钻井施工中如有设计变更，超出原设计标准或加大钻井难度时，需经上级有关部门审批同意，甲乙双方办理有关增加的生产费用手续后方可施工，费用由甲方承担。在设计变更尚未批准前，任何一方不得强行施工。

　　3．甲方未尽协助义务给乙方造成损失。

　　三、在钻井施工中，由乙方本身原因造成的损失自理。

　　四、钻井是隐蔽工程，乙方在施工中必须按标准操作，做好每一道工序的记录，接受甲方的监督、检查、验收。

　　五、甲方遇到特殊情况，要求乙提前完成区块钻井任务的，由双方协商解决。乙方因此增加的费用由甲方负担。

　　第六条　完井验收、结算与保修　

　　一、乙方在完井前____________日，应及时通知甲方，如甲方不能按期验收，须提前通知乙方，并与乙方另行商定验收日期。但甲方必须承认乙方的完井时间。甲方推迟验收，其间发生的管理费、车辆费由甲方负担。

　　二、施工完毕的.井要以部、局的统一质量验收标准为依据，甲方不准提高验收标准。

　　三、经检验合格的井，从验收即日起为移交完毕。移交后发生井口套管头损坏、晃动或井口帽子丢失、井下落物，乙方概不负责。

　　四、由于甲方提供的资料、数据不准确或其他原因，造成钻井质量不合格，由甲方负责。

　　需乙方修井的甲方还要承担修井费用和乙方的窝工费，窝工费按每小时_________元计算。

　　五、乙方本身原因造成不合格的井，由乙方自己承担。

　　六、施工完毕并已验收合格交给甲方的井，甲方在未射孔之前，若出现管内外冒油、水、气现象，乙方负责保修，保修期为六个月，超过保修发生管内外喷冒气油、水，乙方不予负责。

　　第七条　奖励、惩罚与仲裁　

　　一、乙方在保证工程质量的前提下，提前完成钻井任务，为甲方提前投产创造了条件，增加了效益，甲方应按总施工费用的_____‰给乙方奖励。　　二、甲方不能随意借故拖欠或拒付乙方施工完毕、并已验收合格的井，如逾期不付，甲方应增付未付款项的利息。

　　三、合同纠纷的解决方式。

　　第八条　工伤事故　　

　　乙方有责任教育工人，严格执行操作规程，文明生产、安全施工、防火防盗．在施工中发生伤亡事故和乙方管理不善造成的其它经济损失，均由乙方自负，不得因此影响工程进度。

　　第九条　附则　

　　一、本合同条款如对特别情况尚有未说尽事宜，双方可根据具体情况结合有关规定拟定附则条款，作为本合同之附件，与本合同具有同等效力，但不得与本合同抵触。经双方确认的往来信函、传真、电子邮件等是合同的组成部分，具有合同效力。

　　二、本合同订立之前，双方签订的工程协议书，在签订本合同后可作为本合同之附件，与本合同抵触之处，以本合同为准。

　　第十条　合同附件（略）　　

　　一、钻井施工图纸；　

　　二、地形图；　

　　三、井位设计图；　

　　四、地层构造图；　

　　五、国家、部、局对钻井工程施工的批准投资计划、工程项目、设计任务书等文件影印件____________份。

　　第十一条　其它条款　

　　甲方（盖章）：_______________ 乙方（盖章）：___________________

　　甲方代表签名：_______________ 乙方代表签名：___________________

　　地址：_______________________ 地址：___________________________

　　电话：_______________________ 电话：___________________________

　　传真：_______________________ 传真：___________________________

　　日期：______年______月_____日 日期：_______年_______月_______日

钻井工程承包合同4

　　甲方：_______

　　乙方：_______

　　为保障钻井工程合同的顺利履行，根据《中华人民共和国合同法》的有关规定，并经甲乙双方充分协商，达成如下协议：

　　一、工程名称：钻井施工工程

　　二、合同履行地：xx市xx县xx乡村

　　三、工程期限

　　本合同钻井工程自____年__月__日开钻至____年__月__日竣工。

　　在组织钻井工程施工中，如遇下列情况，得顺延工期，双方应及时进行协商，确定顺延期限：第一、因不可抗力被迫停工的;第二、因甲方原因而不能施工的。

　　四、工程价格

　　本工程实行包水量风险计价。

　　水量方至x方，价格为xxx元／米；

　　水量方至x方，价格为xxx元／米；

　　五、付款方式：

　　乙方进工地，甲方支付xxx元；施工完毕验收之日，甲方支付工程价款xxx元；剩余xxx元，自验收合格之日起满一年之日支付。

　　六、甲乙双方权利义务

　　(一)甲方权利义务

　　1、甲方在开钻前应办妥土地拆迁和井场道路的垫方;清除施工场地及进出道路范围内影响施工的原有建筑物、构筑物、管线、树木、青苗等阻碍物；解决施工用的水、电和钻机安装搬运的道路。

　　2、在钻井施工中，甲方可派员监督，但不得妨碍乙方的正常施工。

　　3、应按乙方通知的`时间，按期验收。如甲方不能按期验收，须提前通知乙方，并与乙方另行商定验收日期。但甲方必须承认乙方的竣工时间，此竣工时间为甲方付款时间。

　　（二）乙方的权利义务

　　1、乙方按地质状况，自行组织施工，不受甲方干涉。

　　2、在施工中发生伤亡事故和乙方管理不善造成的其它经济损失，均由乙方自负。

　　七、竣工验收、结算与保修

　　经检验合格的井，从验收即日起为移交完毕。移交后发生的物品损失，乙方概不负责。

　　八、违约责任

　　（一）甲方应按合同约定支付工程款，每延期支付一日支付工程款总额%的违约金。

　　（二）甲方迟延验收，甲方每日支付合同总价款%的违约金。

　　（三）除发生本合同第三条第2款的情形外，乙方应按期完工，每延期一日支付工程款总额%的违约金。

　　九、合同纠纷的解决方式

　　本合同履行过程中发生的一切争议，由双方协商解决，若协商不成，向原告住所地法院起诉。

　　十、本合同一式两份，甲乙双方各执一份，自甲乙双方签字盖章之日起生效。

　　甲方(签字、盖章)：

　　20xx年xx月xx日

　　乙方(签字、盖章)：

　　20xx年xx月xx日

钻井工程承包合同菁选（扩展4）

——钻井工程承包合同菁选

钻井工程承包合同15篇

　　随着法律知识的普及，合同的法律效力与日俱增，签订合同可以使我们的合法权益得到法律的保障。那么正式、规范的合同是什么样的呢？下面是小编帮大家整理的钻井工程承包合同，仅供参考，大家一起来看看吧。

钻井工程承包合同1

　　施工合同发包方(甲方)：_________

　　住所地址：_________

　　联系方式：_________

　　手机号(BP机号)：_________

　　施工合同承包方(乙方)：_________

　　单位地址：_________

　　法定代表人：_________

　　工程监理人：_________

　　联系电话：_________

　　本工程设计人：_________

　　联系电话：_________

　　本工程项目经理：_________

　　联系电话：_________

　　依照《中华人民共和国合同法》及有关法律、法规的规定，结合家庭居室装饰装修工程施工的特点，双方在*等、自愿、协商一致的基础上，就甲方的家庭居室装饰装修工程(以下简称工程)的有关事宜，达成如下条款：

　　第一条　工程概况

　　1.1　工程地点及面积：_________

　　1.2　工程造价：￥_________元，大写(人民币)：_________

　　1.3　工程承包方式：双方商定采取下列第_________种承包方式。

　　(1)乙方包工、包全部材料。(见附件五：乙方提供装饰装修材料明细表)

　　(2)乙方包工、部分包料，甲方提供部分材料(见附件四：甲方提供装饰装修材料明细表，附件五：乙方提供装饰装修材料明细表);

　　(3)乙方包工、甲方包全部材料(见附件四：甲方提供装饰装修材料明细表)。

　　1.4　工程期限_________天;开工日期_________年_________月_________日竣工日期_________年_________月_________日

　　第二条　工程监理

　　若本工程实行工程监理，甲方(或乙方)与监理公司另行签订《工程监理合同》，并将监理工程师的姓名、单位、联系方式及监理工程师的职责等通知乙方(或甲方)。

　　第三条　施工图纸

　　双方商定施工图纸采取下列第_________种方式提供：

　　3.1　甲方自行设计并提供施工图纸，交图时间为_________月_________日，图纸一式三份，甲方、乙方、施工队各执一份。(见附件六：家庭装饰装修工程设计图纸);

　　3.2　甲方委托乙方设计施工图纸，图纸一式三份，甲方、乙方、施工队各执一份(见附件六：家庭装饰装修工程设计图纸)，设计费由甲方支付(此费用不在工程价款内);

　　3.3　施工图纸双方签字后生效。

　　第四条　甲方义务

　　4.1　开工前_________天，为乙方入场施工创造条件。全部腾空或部份腾空房屋，清除影响施工的障碍物;对只能部份腾空的房屋中所滞留的家具、陈设应采取保护措施，以不影响施工为原则。乙方施工人员对甲方施工现场的牲口应认真清点及保护，并且双方签订“物品清单”;

　　4.2　开工前将原有的电话设备拆除;提供施工期间的水源、电源，并说明使用注意事项;

　　4.3　负责协调施工队与邻里之间的关系;

　　4.4　禁止拆动室内承重结构，如需拆、改建筑的承重、非承重结构或迁改厨、卫位置及设备管线，应负责到有关部门办理相应的审批手续;根据有关部门规定，甲方无权要求乙方移动或改造暖气、燃气管线;

　　4.5　参与对工程质量、施工进度的监督及对材料进场、工程竣工的验收;

　　4.6　工程所在的物业管理部门所收施工押金及各项物业管理费用，由甲方交纳(出入证除外)，乙方协助提供物管所需相关材料。

　　第五条　乙方义务

　　5.1　施工中严格执行国家《住宅装饰装修工程施工规范》，保证工程质量，按期完成工程;

　　5.2　在甲方未正式提供有关部门的审批文件前，严禁改动建筑主体、承重结构、暖气及燃气管线等，否则应承揽相应责任;

　　5.3　严格执行本市有关施工现场管理的规定，不得扰民及污染环境;

　　5.4　保护好原居室室内的家具和陈设，保证居室内上、下管道的畅通;

　　5.5　保证施工现场的整洁，工程完工后负责清扫施工现场;

　　5.6　因乙方在施工中违反物业管理规定而引起的`罚款及赔偿责任由乙方负责承担;

　　5.7　乙方设计师负责对甲方提供咨询、设计、报价等相关服务。合同签订后，乙方执行工程施工的代表人为乙方派出的项目经理。甲方关于工程的相关事宜均应与乙方项目经理联系，以确保工程中的统一指挥和管理。

　　第六条　工程变更

　　6.1　为确保甲方工程质量、工期及保修服务，合同签订后如有工程项目或施工方式的变更，须由双方协商后签署书面协议《装饰装修工程变更单》(见附件七：家庭装饰装修工程变更单)，同时调整相关工程费用及工期，口头承诺或口头协议均视为无效;凡甲方直接与乙方现场工作人员商定更改施工内容所引起的一切后果，均由甲方承担;

　　6.2　合同签订后，甲方工程减项超过总工程款5%以上时，须向乙方支付减项总额8%的变更费。若甲方减项所用的材料乙方已定购或运到现场，甲方需另外支付材料来回托运、损耗及退货费用;若甲方要求减少的施工项目已施工，甲方需支付乙方该项目的施工费、材料费、管理费及拆除费;

　　6.3　甲方第二次支付工程款后增加的施工，乙方需在收到甲方该增加项目100%的工程款后方予以施工。

　　第七条　材料的提供

　　7.1　由甲方提供的材料、设备，其规格、质量应符合设计要求(见附件四：甲方提供装饰装修材料明细表)。甲方应按时将材料、设备运到施工现场并通知乙方，双方共同验收并办理交接手续;若甲方未按时提供材料或材料的规格、质量不符合设计要求，由此而延误工期或影响工程质量，责任由甲方承担;

　　7.2　由乙方提供的材料、设备的(见附件五：乙方提供装饰装修材料明细表)，乙方应在材料、设备运到施工现场的时间提前通知甲方，双方共同验收;若乙方所供材料的品牌、规格、质量与报价单不符，甲方有权拒绝使用，由此而延误工期或影响工程质量，责任由乙方承提;

　　7.3　甲方确定材料品牌、规格、型号或价位标准，由乙方负责为甲方代购的(见附件四：甲方提供装饰装修材料明细表。应备注乙方代购)，在材料运至施工现场并经甲方验收认定后方可使用。乙方收取甲方的材料代购费为材料采管费(材料款的_________%)+材料运输费(根据实际情况确定);若施工过程中因材料质量问题造成的退货、换货，以及因此延误工期，均由甲方承担任;

　　7.4　除合同注明外，五金(门锁、拉手、水龙头等)、石材、瓷砖、设备、洁具、灯具等，均由甲方购买并按时运到现场;若需要乙方代购，加收所购材料款_________%的采购费及运输费。

　　第八条　工期延误

　　8.1　对以下原因造成竣工日期延误，经甲方确认，工期相应顺延：

　　(1)工程量变化和设计变更;

　　(2)不可抗力;

　　(3)甲方未按时参加阶段验收而造成的停工;

　　(4)甲方同意工期顺延的其他情况。

　　8.2　因甲方未按约定完成其应负责的工作而影响工期的，工期顺延;因甲方提供的材料、设备质量不合格而影响工程质量的，返工费用由甲方承担，工期顺延;

　　8.3　甲方未按期支付工程款，合同工期相应顺延;

　　8.4　因乙方供材或施工等原因不能按期完工的，工期不顺延;因乙方原因造成工程质量存在问题的，返工费用由乙方承提，工期不顺延。

　　第九条　质量标准

　　9.1　双方约定本工程施工质量按下列第项标准验收：

　　(1)《GB50210-20__建筑装饰装修工程质理验收规范》

　　(2)《成都市家庭房屋装饰装修工程质量验收规定》

　　(3)其它验收标准：_________

　　9.2　施工过程中双方对工程质量发生争议时：

　　(1)可向成都市消费者协会家庭装饰装修投诉中心或成都市建筑装饰协会投诉进行调解;

　　(2)如不服调解，由双方同意的工程质量检测机构鉴定，所需费用及因此造成的损失，由责任方承担。双方均有责任，由双方根据其责任分别承担。

　　第十条　工程验收和保修

　　10.1　双方约定在施工过程中分下列三个阶段对工程质量进行验收：

　　(1)水、电管线，防水层及吊顶基层等隐蔽工程验收;

　　(2)油漆、面层涂料施工前验收;

　　(3)竣工验收。乙方应提前二天通知甲方进行各阶段验收，各阶段验收合格后应填写工程验收单(见附件八：工程验收单)。若甲方接到通知后，未按时参加验收，乙方有权停工等待，由此给乙方造成的工期延误及其它损失均由甲方承担;

　　10.2　工程竣工验收合格并结清工程余款后，乙方向甲方办理移交手续(见附件九：工程结算单)，并填写工程保修单(保修期为贰年)(见附件十：工程保修单)。

　　第十一条　工程款支付方式

　　11.1　双方约定按以下第_________种方式支付工程款：

　　(1)合同生效后，甲方按下表中的约定直接向乙方财务支付工程款：

　　(2)支付次数支付时间付款比例支付金额第一次合同签订之日第二次隐蔽工程验收后3日内第三次竣工验收合格后4日内

　　(3)其他支付方式：_________

　　11.2　工程验收合格后2日内，乙方应在向甲方提出工程结算，并将有关资料送交甲方。甲方接到资料后2日内如未有异议，双方应在工程结算单(见附件九：工程结算单)上签字，甲方并同时向乙方结清工程尾款。

　　11.3　甲方应将工程款直接交乙方财务部。工程款全部结清后，乙方应穨甲方开具正式统一发票。若因甲方将工程款直接交给乙方施工人员而造成损失，责任由甲方自负。

　　第十二条　违约责任

　　12.1　合同签订后，合同任何一方提出解除合同或无论因何原因违约造成合同无法履行的，应及时通知另一方，经双方协商同意后，可办理终止或延期履行合同手续，违约方应向守约方支付工程造价_________%的违约金;若因此造成损失的，违约方应予以赔偿;

　　12.2　工程未验收合格或未结清尾款而未移交，甲方使用或擅自动用工程成品的，工程视为合格，由此而造成损失的由甲方负责，并视为甲方自动放弃保修及维修权利且乙方仍有追收尾款的权利;

　　12.3　甲方未按期支付第二(三)次工程款的，乙方有权停工，每延误一日向乙方支付工程总造价2‰的违约金;

　　12.4　由于乙方原因，工程质量达不到双方约定的质量标准，乙方负责修理，所需修理费用由乙方承担，工期不予顺延。

　　12.5　由于甲方或乙方原因致使工期延误，每延误一日由责任方向对方支付工程总造价的2‰作为违约金。

　　第十三条　合同争议的解决方式

　　双方发生争议协商解决不成时，按下列第_________种方式解决：

　　(1)向_________仲裁委员会申请仲裁;

　　(2)向人民法院起诉。

　　第十四条　几项具体规定

　　14.1　工程地在市区以外的装饰工程，乙方加收工程总造价的3%-10%的远程施工费;

　　14.2　因工程施工而产生的垃圾，由乙方负责清运到**规定的垃圾堆放点，甲方应支付垃圾清运费用(人民币)_________元，(此费用不在工程款内);

　　14.3　施工期间，甲方将外屋门钥匙_________把，交给乙方施工负责人_________负责保管。工程竣工移交后，甲方负责提供新锁_________把，由乙方当场负责安装好交付甲方使用;

　　14.4　施工期间，乙方每天的工作时间为：上午_________点_________分至_________点_________分;下午_________点_________分至_________点_________分。

　　第十五条　附则

　　15.1　本合同签订后工程不得转包;

　　15.2　甲、乙双方直接签订合同的，本合同一式两份，双方签字(盖章)后生效，甲、乙双方各持一份;

　　15.3　凡在本市各家庭装饰装修市场内签订合同的，本合同一式三份，甲、乙双方及市场有关部门签字(盖章)后生效，三方各持一份;

　　15.4　合同履行完后自动终止;

　　15.5　本合同实行当事人自愿鉴证，以保护合同当事人的合法权益。

　　15.6　合同附件为本合同的组成部份，与本合同具有同等法律效力。

　　第十六条　其它约定条款_________

　　甲方(签字)：_________

　　_________年____月____日

　　乙方(盖章)：_________

　　_________年____月____日

钻井工程承包合同2

　　发包方(甲方)：

　　承包方(乙方)：

　　为了保证安全生产，提高生产效率，根据《中华人民共和国合同法》《中华人民共和国建筑法》等法律、法规规定，结合本工程具体情况，经甲乙双方共同协商，共同制定本合同，明确双方的权利、义务、责任，以便共同遵守。

　　一、承包形式

　　1、双方一致同意，乙方独立承包甲方所属矿区 井下 采掘工程施工，实际施工范围的确定以甲方提供的施工图表明的范围做为准。(根据实际生产情况，施工范围经双方协商可作调整，调整范围以书面形式确认。)

　　2、乙方以大包干的形式对甲方工程进行承包(即：包施工、包产量、包进度、包本协议约定乙方提供的材料、包动力消耗、包施工人员的组织管理、包甲方提供的施工设备使用操作及维修保养)，并对安全生产、工程质量和产品质量全面负责。依法独立承担承包范围的安全生产责任、民事责任。

　　二、承包工程内容

　　1、开拓工程：

　　扩帮、起底按相应工程单价计算。

　　2、探矿工程：

　　3、采准工程

　　4、回采工程：

　　上述全部工程的工程量及其他技术参数以甲方交付乙方的施工图描述为准，甲方交付乙方的施工图作为本合同的附件。

　　三、计价方法及单价

　　(一)、计价方法

　　1、验收合格的掘进工程，按工程量乘以单价计算总价。

　　2、出矿量按毛矿扣除废石和水份之后的净矿量计算;

　　矿石总价按净矿量乘矿石单价计算总价。

　　(二)、单价

　　以上掘进费用定额，按掘进工作面涌水量小于40 m3 /h计算。单工作面涌水量大于40 m3 /h时，甲方承担超出部分排水电费。

　　四、设备、材料供应

　　(一)、甲方负责提供的设备、材料

　　1、由甲方提供的大型设备包括：动力变压器、配电柜、牵引车、整流柜、破碎机及皮带运输机、永久水泵、永久提升机、永久空压机、磁滑轮。详细内容见本合同《附件一：甲方提供设备明细表》。

　　2、甲方向乙方提供以下主要材料：地面井下铺轨材料、主风水管、主电缆、电机车架空线及配件、绞车首次使用的钢丝绳及斜井首次使用的地滚等。详细内容见本合同《附件二：甲方提供材料明细表》。

　　(二)、乙方负责提供的设备、材料

　　乙方承包工程中除第三条第(一)项明确由甲方提供的大型设备、材料外，其余一切材料消耗、水电动力消耗、工器具及其它设备的配置等全部由乙方负责，所产生的费用由其承担。

　　五、乙方应当承担的其他费用

　　1、乙方负责承包矿区、生活区范围内的安全管理工作，包括按法律、法规规定的要求配备足够的安全管理人员，工程专业技术人员;以及对员工进行安全教育培训，培训费用由乙方负担。

　　2、承包范围内的设备、材料运杂费，小型设备的安装费、货场管理其他辅助工程费，临时支护安全措施费。

　　3、乙方自主负责承包范围内人员的组织、录用;材料进购、 保管，费用由乙方自行负担。乙方自主协调与相关部门的关系，甲方可以应乙方的请求帮助乙方进行协调，所产生的费用由乙方自行承担。

　　4、乙方依法向相关部门按期缴纳相关税费，因乙方缴纳不及时所产生的罚款或其他损失由乙方自行承担。

　　5、在承包工程后乙方的生活和生产的费用，乙方所有人员的保险及福利待遇。

　　六、乙方承诺

　　1、生产任务：全年计划生产铁矿石 万吨(净矿量)，各种规格井巷具体安排及采矿作业计划以当年甲方下达的生产作业计划为准。

　　2、乙方保证实现本合同约定的工程质量、产品质量、工程进度、产量、设备完好率等计划指标。

　　3、安全生产责任目标：无因工死亡事故、无重伤事故。安全教育、安全管理工作严格按《安全生产监督管理协议》、《安全生产目标管理责任状》执行，完成安全生产目标任务。

　　4、乙方在承包期内管理和使用甲方提供的主要设备完好率达到95%以上，其他设备、设施完好率达到85%以上。

　　七、工程进度、质量要求及工程款支付方式

　　1、乙方每月生产的矿石产量和井巷掘进量与产品质量、工程质量，必须严格按照甲方下达的当月生产任务和设计要求及本合同约定的标准执行，本合同没有约定标准的'适用国家标准

　　2、出矿矿石块度小于400MM，进入选厂大于400MM大块由乙方处理，费用乙方负责。

　　3、回采施工严格按设计要求进行，严格控制废石混入，禁止矿石、岩石岩混倒，发现一次乙方向甲方支付违约金500—20____元，根据情节由甲方确定具体数额。

　　4、掘进工程计量，以甲乙双方月底共同验收的工程量为准。结算矿量以甲方质检部计量的净矿量为准。

　　5、乙方完成甲方下达的月掘进计划任务100%-110%(不含110%)时，掘进单价执行本合同单价;完成甲方月计划任务110%-120%(不含120%)时，掘进单价上浮10%;完成甲方月计划任务120%-130%时掘进单价上浮20%;完成计划任务130%以上时，掘进单价上浮30%;未完成当月掘进任务时，当月掘进单价按照当月掘进完成量占当月任务百分比乘以约定单价执行。

　　6、工程款支付以甲方当月下达的生产计划为基础，按照当月进度，次月25日前拨付上月工程款的90%(10%为质量保证金;矿石及采矿工程不留质量保证金)

　　7、乙方安全考核不合格按甲方《安全生产目标管理责任状》约定标准承担违约金。

　　八 、工程验收

　　1、乙方按照《矿山井巷工程施工及验收规范(GBJ213-90)》和相关规定及施工图纸组织施工，确保工程质量全部合格。双方以上述标准进行验收、评定工程质量等级。

　　2、为了确保工程质量，乙方自购材料必须有合格证、化验单、否则不得使用，材料代用需甲方同意签字方可代用。

　　3、验收时间定为每月20-25日，由甲、乙双方共同参加验收。不合格工程由乙方无偿按期整改，直至合格为止;

　　4、验收隐蔽工程，乙方需要提前24小时以书面形式通知甲方代表，如甲方代表不到场，乙方可自行隐蔽并做好记录，甲方应承担并且予以签证;

　　6、工程竣工交付生产使用，乙方施工的工程一年内出现工程质量问题由乙方无偿负责修理或赔偿。

　　7、锚喷巷道的验收，按《锚杆喷射混凝土支护技术规范(GB50086-20____)》进行验收，经甲方同意的喷浆工程，可以按实际喷厚进行结算。

　　九、甲方的权利、义务

　　1、甲方负责对矿山进行统一规划开采方案设计和生产管理。甲方每月初以书面形式向乙方下达当月生产计划和任务，甲方下达的生产计划和任务作为本合同的组成部分。

　　2、在甲方核定范围内，甲方负责火工材料供应，超出核定用量的部分乙方按照甲方购买成本价格的120%支付甲方费用。甲方有权利监督乙方对火工材料的运输、贮存、管理和使用，纠正乙方不符合管理要求的作法。

　　3、甲方出借现有固定设施(包括办公室、宿舍、库房、机房等)、生活设施给乙方无偿使用，详细内容见《附件四：甲方提供生产、生活设施》。乙方接收上述设施后，房屋修缮由乙方负责，修缮费用由乙方承担。该房屋交付乙方后产生的其他费用如水费、电费等亦由乙方负担。

　　4、甲方有权利对乙方进行安全文明生产管理，有权制止乙方的违章行为;有权对乙方生产进行安全检查，提出安全整改指令，乙方应当遵照执行。对乙方的违法乱纪、违章行为有权制止。

　　5、甲方有权对乙方产品、工程不合格，完不成生产任务等违反合同的行为要求乙方给付违约金，违约金计算办法为：不合格的产品、工程或未完成任务金额的30%。

　　十、乙方的权利、义务、责任

　　1、乙方有按合同约定取得工程款的权利。

　　2、乙方应当全面负责生产过程中的安全、技术管理、确保生产安全和质量。

　　3、乙方负责承包范围内甲方提供的主要大型设备的维修保养，确保设备完好率，完好标准见本合同《附件三：设备完好标准》。乙方使用甲方的设备使用完毕后应完好的交给甲方。如有损坏须赔偿甲方损失。

　　4、乙方必须服从于甲方安全生产管理，严格按照甲方设计要求和生产计划安排生产;甲方制定的各项安全管理制度，安全操作规程，乙方遵照执行。

　　5、乙方更换项目经理或负责人需经甲方同意

　　6、乙方必须按照国家劳动法规的要求，与自己聘用的管理人员及施工人员签定书面劳动合同，同时要将所签定的劳动合同复印件提供给甲方，如乙方不履行签定劳动合同的义务而造成的任何形式的后果，均由乙方自行承担相关责任，乙方不得招聘不明身份的人员，并对所要招聘人员严格管理。

　　7、乙方承包工程后要加强安全管理，避免安全事故的发生。乙方应承担在生产、生活中因自身安全的措施不力而发生的设备事故、人员伤亡事故及其它安全事故的责任和因此发生的费用。

　　十一、合同的解除

　　1、经双方协商一致可以解除本合同。

　　2、发生下列情形之一者，甲方有权解除合同，乙方在接到甲方《解除合同通知书》之日起10日内退出生产现场，造成损失乙方自行承担。

　　(1)出现乙方以任何方式组织人员围攻、殴打甲方工作人员，或冲击甲方办公场所。

　　(2)出现乙方拒绝接受甲方安全指令，不服从甲方依法进行的安全生产管理行为。

　　(3)乙方连续二个月完不成任务湖当月产量完不成计划的50%。

　　(4)本合同约定的履行期限届满。

　　(5)由于乙方的各种违约行为，乙方在接到甲方终止(解除)合同通知书，10日内必须撤离施工现场，如不撤离每日支付甲方违约金 万元人民币整，直至乙方撤离完毕。

　　3、合同解除后乙方未爆破的中深孔、存窿矿量按下列方式结算：

　　1)、符合设计要求的中深孔按总进尺乘以单价计算总价。单价为 元/米。

　　2)、存窿矿量按照数量乘以单价的方式计算总价。存窿矿量依照甲方的设计和现场实测资料确定，双方对计算办法有争议的由甲方委托有资质的机构依照甲方的设计和现场实测资料重新评估计算，所产生的费用双方*均分担。存窿矿量单价为 元/吨。

　　十二、其它

　　1、乙方在矿区内建设房屋的行为需取得甲方同意，具体内容双方另行书面约定。

　　2、合同执行中发生纠纷，应友好协商解决，不能协商解决的，任何一方均可以向合同履行地人民法院诉讼。

　　3、本合同有效期自签定之日起至 年 月 日止。

　　4、本合同未尽事宜，由甲、乙双方协商补充。

　　甲方(公章)：_________

　　_________年____月____日

　　乙方(公章)：_________

　　_________年____月____日

钻井工程承包合同3

　　甲方：_______

　　乙方：_______

　　为保障钻井工程合同的顺利履行，根据《中华人民共和国合同法》的有关规定，并经甲乙双方充分协商，达成如下协议：

　　一、工程名称：

　　钻井施工工程

　　二、合同履行地：

　　市 县 乡 村

　　三、工程期限

　　本合同钻井工程自____年__月__日开钻至____年__月__日竣工。

　　在组织钻井工程施工中，如遇下列情况，得顺延工期，双方应及时进行协商，确定顺延期限：第一、因不可抗力被迫停工的;第二、因甲方原因而不能施工的。

　　四、工程价格

　　本工程实行包水量风险计价。

　　水量 方至 方，价格为 元/米;

　　水量 方至 方，价格为 元/米;

　　五、付款方式：

　　乙方进工地，甲方支付 元;施工完毕验收之日，甲方支付工程价款 元;剩余 元，自验收合格之日起满一年之日支付。

　　六、甲乙双方权利义务

　　(一)甲方权利义务

　　1、甲方在开钻前应办妥土地拆迁和井场道路的垫方;清除施工场地及进出道路范围内影响施工的原有建筑物、构筑物、管线、树木、青苗等阻碍物;解决施工用的水、电和钻机安装搬运的道路。

　　2、在钻井施工中，甲方可派员监督，但不得妨碍乙方的正常施工。

　　3、应按乙方通知的时间，按期验收。如甲方不能按期验收，须提前通知乙方，并与乙方另行商定验收日期。但甲方必须承认乙方的`竣工时间，此竣工时间为甲方付款时间。

　　(二)乙方的权利义务

　　1、乙方按地质状况，自行组织施工，不受甲方干涉。

　　2、在施工中发生伤亡事故和乙方管理不善造成的其它经济损失，均由乙方自负。

　　七、竣工验收、结算与保修

　　经检验合格的井，从验收即日起为移交完毕。移交后发生的物品损失，乙方概不负责。

　　八、违约责任

　　(一)甲方应按合同约定支付工程款，每延期支付一日支付工程款总额 %的违约金。

　　(二)甲方迟延验收，甲方每日支付合同总价款 %的违约金。

　　(三)除发生本合同第三条第2款的情形外，乙方应按期完工，每延期一日支付工程款总额 %的违约金。

　　九、合同纠纷的解决方式

　　本合同履行过程中发生的一切争议，由双方协商解决，若协商不成，向原告住所地法院起诉。

　　十、本合同一式两份，甲乙双方各执一份，自甲乙双方签字盖章之日起生效。

　　甲方(公章)：_________

　　_________年____月____日

　　乙方(公章)：_________

　　_________年____月____日

钻井工程承包合同4

　　发包方(甲方)：

　　电话：

　　法定代表人：

　　承包方(乙方)：

　　电话：

　　法定代表人：

　　依照《中华人民共和国劳动法》、《中华人民共和国建筑法》、《中华人民共和国合同法》及其他有关法律、行政法规、遵循*等、自愿、公*和诚实信用的原则，结合工程的实际情况，为确保各方利益，经协商一致达成订立本合同。

　　第一条：工程概况

　　一、工程名称： __ ______

　　二、工程地点： ______

　　三、工程内容： _______

　　第二条：工程承包范围及方式

　　全部工程建筑面积约 *方米。

　　承包范围 ____ 小五项人工费(不含内外墙抹灰、外保温、屋面、地面、水暖、电照)。

　　第三条：工程期限

　　1、开工日期： 年 月 日(以项目部的通知为准)。

　　2、竣工日期： 年 月 日(以项目部施工进度计划为准)。 如遇下列情况，工期相应顺延：

　　(1).由于人力不可抗拒的灾害，而被迫停工;

　　(2).因甲方变更计划或变更施工图，而不能继续施工;

　　(3).因甲方不能按期供图、供料、供设备或所需材料、设备不合要求，而被迫停 工或不能顺利施工;

　　(4).甲方不能按合同规定支付工程款;

　　第四条：物资供应

　　1.包工不包料工程，全部材料、设备由甲方采购供应到现场。

　　2.成套设备和非标准设备，由甲方负责办理申请，引进成套设备在交付乙方前， 由甲方负责检验。

　　3.由甲方负责供应的材料和设备，如未按期供应或规格、质量不符要求，经双方努力仍无法解决，因此造成乙方的损失，应由甲方承担。(根据实际影响情况，由甲方给乙方开据误工工票)

　　第五条：承包合同价款

　　按实际施工面积计算综合单价______元/*方承包。全部工程施工图预算造价人民币 元。 (￥： 元)

　　第六条：结算与支付

　　l、本工程人工费按主体施工形象进度_____支付，每起两层结算一次，第三、四层主体施工形象进度完毕后，将前两层20%余款结清，以此类推。

　　2、工程主体封顶后，甲方向乙方付清全部余款，即人民币 元 (Y： 元)。

　　第七条：工程施工技术要求

　　1、甲方施工技术人员应向乙方进行技术交底，并以书面形式由乙方代表签字。

　　2、乙方代表必须现场指挥工人严格按技术交底和施工验收规范严格施工。

　　3、严格按施工图施工、所有工序应符合设计及施工规范。

　　第八条：双方责任及工作

　　(一)、甲方工作及责任：

　　1、为乙方施工顺利协调有关工作。

　　2、向乙方下达施工计划。

　　3、甲方施工员对乙方的工程进度，施工步骤进行安排，指导乙方施工，解决技 术问题，并对质量安全工作进行质量监督和检查。

　　4、向乙方进行技术交底，作为施工依据。

　　5、在施工中，甲方应按合同逾期付款，如延期或拖欠而中途停建、缓建给乙方 造成的损失，应由甲方承担。

　　(二)、乙方工作及责任：

　　1、严格执行本合同中的工期、质量及安全要求，服从现场施工员的安排，严格 按照施工图和技术交底及国家现行的施工规范进行施工。

　　2、加强对工人的管理，教育工人遵纪守法，加强安全、防火、防盗意识。严格 要求工人按照建筑工人安全技术操作规程进行施工作业，做好自身安全工作。

　　3、组织工人文明施工，加强施工现场管理，不允许工人打架骂人，做到工完场清。

　　4、做好质量自检工作，树立质量、安全工作第一的思想，杜绝质量、安全事故。

　　5、在施工中，乙方借故中途停工或退场，由此给甲方造成的其他经济损失应由 乙方承担。

　　第九条：工程质量验收

　　1、严格按照国家现行施工验收规范及质量评定标准进行逐层验收，所承包分项工程应全部达到合格标准。

　　2、不符合验收标准规定的自行返工处理，至达到合格为止，其人工费自负，损 失材料照价赔偿，并接受项目部的处罚。

　　3、如乙方无法保证本工程的质量、工期进度，未按程序进行施工、出现质量问 题、甲方有权提出质疑，并责令乙方整改。

　　第十条：安全要求

　　为贯彻“安全第一、预防为主”的方针，根据中华人民共和国《建设工程安全生产管理条例》和国家有关法律法规，明确安全生产中各自的权利、义务和责任。内容如下：

　　1、甲乙双方必须认真贯彻国家、省、市的劳动保护、安全生产主管部门颁发的， 有关安全生产，消防工作的方针、政策，严格执行有关劳动保护法规、条例、规定。

　　2、乙方应严格遵守甲方制订的各项安全操作规程。

　　3、施工前，甲方应对乙方的.管理、施工人员进行安全生产进场教育，介绍有关 安全生产管理制度、规定和要求。

　　4、乙方应严格按甲方安全技术交底进行操作，如乙方野蛮、擅自施工所发生的 安全事故由乙方负责。

　　5、贯彻谁施工谁负责安全的原则。在施工期间造成的伤亡、火警火灾、机械等重大事故，经事故鉴定后，追究甲乙双方各自责任，并按程序逐级上报。

　　6、凡发生工伤事故，按照“四不放过”的原则进行调查处理，由责任方承担一切经济损失和相应的法律责任。

　　7、甲方负责乙方的民工保险，乙方民工因为正常工作而造成的事故，甲方应负责并承担其全部费用，乙方民工必须保证在工作期间杜绝发生事故。

　　十一条：本合同一式二份、甲乙双方各执一份，具同等法律效力，双方签 字后生效，工程主体形象封顶后，甲方结清尾款，本合同自然失效。

　　甲方(公章)：_________

　　_________年____月____日

　　乙方(公章)：_________

　　_________年____月____日

钻井工程承包合同5

　　甲方：_______

　　乙方：_______

　　双方经充分协商，达成如下协议：

　　第一条 总则

　　第一、井位

　　1。钻井施工地点：____省____市____县____乡

　　2。地形图

　　3。井位设计图

　　4。地层构造图

　　第二、国家、部、局对钻进工程施工的批准投资计划、工程项目，设计任务书等文件号及影印件。

　　第三、井别：

　　第四、钻井口数：

　　第五、井深结构：

　　第六、质量：

　　1。井身质量合格率

　　2。固井质量合格率

　　第七、价格

　　1。调整井单价___元/米，合计金额_____万元

　　2。开发井单价___元/米，合计金额_____万元

　　第二条 工程期限

　　本合同钻井工程自____年__月__日开钻至____年__月__日全部钻完。

　　在组织钻井工程施工中，如遇下列情况，得顺延工期，双方应及时进行协商，并通过书面形式确定顺延期限；

　　第一、因天灾或人力不能抗拒的原因被迫停工者；

　　第二、因甲方提出变更计划或更变施工图而不能继续施工者；

　　第三、因甲方不能按期提供技术文件、技术图纸和钻井施工条件，被迫停工或不能继续施工者。

　　第三条 钻前准备

　　第一、甲方在开钻前应办妥征地拆迁和井场道路的垫方；清除施工场地及进出道路范围内影响施工的原有建筑物、构筑物、管线、树木、青苗等阻碍物。解决施工用的水、电和钻机安装搬运的道路。

　　第二、甲方按时向乙方交付井位设计、完钻井深、层位和完井要求，负责钻井区块的断层分布图；断层数据；小层*面图；构造图和邻井图压力资料数据，并向乙方进行地质和工程技术要求交底。

　　第三、乙方在开钻前应组织有关技术人员学*和熟悉各种设计图纸，参加地质设计交底，编好施工图预算，负责安排钻机运行计划，施工方案，做好一切施工准备。

　　第四条 工程款结算

　　第一、按不同的机型、井别、井深、另加风险金，确定承包费用。对承包范围以外的费用，按规定结算。

　　第二、本合同自签订生效之日起，甲方应在____日内按工程费用总额____元的百分之____一次拨给乙方，作为乙方备料及施工费。

　　第五条 施工与设计变更

　　第一、乙方在组织施工中，必须为油田开发着想，严格按照部、局颁发的施工验收规范和质量检验标准，以及设计要求组织施工。

　　第二、在钻井施工中，乙方必须坚持按技术要求施工，甲方派员监督。任何一方不得随意变更设计，如遇下列情况造成乙方井喷、卡钻等事故和费用增加，应由甲方负担；

　　1。钻井施工设计有错误或甲方提供的技术资料与实际不符造成的事故由甲方负责。如乙方及时发现并通知甲方，甲方接到通知后立即（当天）提出修改或变更设计，经双方同意后方可改变施工计划，由此而引起的费用增加，由甲方承担，并由甲方赔偿乙方的经济损失。

　　2。钻井施工中如有设计变更，超出原设计标准或加大钻井难度时，需经上级有关部门审批同意，甲乙双方办理有关增加的生产费用手续后方可施工，费用由甲方承担。在设计变更尚未批准前，任何一方不得强行施工。

　　3。甲方未尽协助义务给乙方造成损失。

　　第三、在钻井施工中，由乙方本身原因造成的损失自理。

　　第四、钻井井是隐蔽工程，乙方在施工中必须按标准操作，做好每一道工序的记录，接受甲方的监督、检查、验收。

　　第五、甲方遇到特殊情况，要求乙提前完成区块钻井任务的，由双方协商解决。

　　乙方因此增加的费用由甲方负担。

　　第六条 完井验收、结算与保修

　　第一、乙方在完井前____日，应及时通知甲方，如甲方不能按期验收，须提前通知乙方，并与乙方另行商定验收日期。但甲方必须承认乙方的完井时间。甲方推迟验收，其间发生的.管理费、车辆费由甲方负担。

　　第二、施工完毕的井要以部、局的统一质量验收标准为依据，甲方不准提高验收标准。

　　第三、经检验合格的井，从验收即日起为移交完毕。移交后发生井口套管头损坏、晃动或井口帽子丢失、井下落物，乙方概不负责。

　　第四、由于甲方提供的资料、数据不准确或其他原因，造成钻井质量不合格，由甲方负责。

　　需乙方修井的甲方还要承担修井费用和乙方的窝工费，窝工费按每小时___元计算。

　　第五、乙方本身原因造成不合格的井，由乙方自己承担。

　　第六、施工完毕并已验收合格交给甲方的井，甲方在未射孔之前，若出现管内外冒油、水、气现象，乙方负责保修，保修期为六个月，超过保修发生管内外喷冒气油、水，乙方不予负责。

　　第七条 奖励、惩罚与仲裁

　　第一、乙方在保证工程质量的前提下，提前完成钻井任务，为甲方提前投产创造了条件，增加了效益，甲方应按总施工费用的____‰给乙方奖励。

　　第二、甲方不能随意借故拖欠或拒付乙方施工完毕、并已验收合格的井，如逾期不付，甲方应增付未付款项的利息。

　　第三、合同纠纷的解决方式。

　　第八条 工伤事故乙方有责任教育工人，严格执行操作规程，文明生产、安全施工、防火防盗。

　　在施工中发生伤亡事故和乙方管理不善造成的其它经济损失，均由乙方自负，不得因此影响工程进度。

　　第九条 附则

　　第一、本合同条款如对特别情况尚有未说尽事宜，双方可根据具体情况结合有关规定拟定附则条款，作为本合同之附件，与本合同具有同等效力，但不得与本合同抵触。经双方确认的往来信函、传真、电子邮件等是合同的组成部分，具有合同效力。

　　第二、本合同订立之前，双方签订的工程协议书，在签订本合同后可作为本合同之附件，与本合同抵触之处，以本合同为准。

　　第十条 合同附件（略）

　　第一、钻井施工图纸；

　　第二、地形图；

　　第三、井位设计图；

　　第四、地层构造图；

　　第五、国家、部、局对钻井工程施工的批准投资计划、工程项目、设计任务书等文件影印件____份。

　　第十一条 其它条款

　　甲方（签字、盖章）：__________

　　乙方（签字、盖章）：__________

钻井工程承包合同6

　　甲方：

　　乙方：

　　依据《中华人民共和国合同法》、《建筑安装工程承包合同条例》、城 乡***《建筑安装工程总分包实施办法》和其他相关的法律法规的有关规定，经双方协商一致，本着诚实、守信的原则，签定本协议供双方共同遵守。

　　一、工程项目：

　　1、工程名称：尚·上城23—30#楼

　　2、工程地点：巴中市望王山

　　3、分包工程范围及工作内容：23—30#楼施工(含基础部分)所有木工工作内容：木工支模，综合脚手架。安全防护设施及安全通道的搭设(另计价)，所有预留、预埋须木工安装和配合部分，所需用的全部机具设备。如甲方要求钢管双排，另计价每方米以13元计算。

　　二、工程结算：

　　按分包工程项目，乙方工程量计算按建筑面积计算规则进行计算，斜屋面不算面积，不计价，主体工程为9层计算，在每施工段三楼浇筑完毕后，甲方拨付已完施工段三层工程的80%，后每月按进度的80%拨付工程款，如其他两个施工段已达拨付阶段同此办法拨付，工程竣工验收合格后予以办理结算，结算结束后一个月内支付全部工程尾款。

　　三、工程质量：

　　甲方根据国家质量验收规范和评定标准进行技术交底和组织验收，乙方按照施工图纸和说明要求，精心组织施工，保证施工质量"合格"。

　　1、现浇板*整度不得超过3mm。

　　2、主体墙、梁等部位以横*竖直验收、误差不超过10mm。如质量不合标准，必须返工修整，因返工修整造成的'一切损失由乙方自行承担，工程质量低劣又无法挽救的，应由乙方负责赔偿甲方由此造成工资部分的全部损失。

　　四、安全生产：

　　1、甲方对乙方承包的工程要进行安全交底，提出明确的安全要求，并进行监督检查，乙方必须认真贯彻有关安全施工的规章制度，遵守安全操作规程，对甲方提供的安全生活设施，乙方经检查合格后方可使用。乙方在施工过程中若发生伤、残、亡等安全事故，由此造成的经济损失1000元以内由乙方全部负责承担。

　　2、劳动保护用品及施工中属个人使用的带电操作用具等全部由乙方自行解决。

　　3、在施工过程中，乙方因违反消防条例和法规造成的火灾事故，由此造成的损失全部由乙方承担。

　　4、所有材料由乙方自行管理，看守人员要服从甲方统一安排。

　　五、单价及总价：

　　本工程按建筑面积计算，综合单价83元/*方米，包括钉子、铁丝施工本工程的全部工作内容。

　　六、违约责任`

　　1、分包的工程项目，不得再行分包。在施工过程中经检验达不到国家验收规范规定，不能保证工程质量，甲方有权终止合同乙方应赔偿因返工造成的一切损失。

　　2、合同签订后，如乙方不经甲方同意，单方解除合同时，应由乙方赔偿甲方因影响施工计划安排造成的经济损失;如因甲方原因甲方原因中途解除合同，应赔偿乙方因此造成的经济损失。

　　3、乙方必须按合同规定的工期及质量要求*期完成，否则每逾期一天，甲方有权处乙方的逾期违约金，逾期违约金每天按1000元计算。

　　4、乙方应自觉接受甲方及其相关部门对本工程的安全、质量、进度的监督，并遵守甲方项目部的相关规定、制度及其安全技术交底的内容。

　　七、其他约定：

　　l、合同签定时，为确保乙方在施工过程中执行合同，乙方向甲方缴纳安全质量进度保证金1万元，在主体一栋一楼浇筑完后退还，不计息。

　　2、保险：乙方必须为所有进场施工人员购买人身保险。

　　3、各工种承包人要具备资职证，技术职称证，复印一份交甲方。

　　4、本合同未尽事宜由双方协商解决，本合同一式2份，由双方签字盖章生效，工程完工、结算办理完毕后自动失效。

　　甲方：

　　_年_月_日

　　乙方：

　　_年_月_日

钻井工程承包合同7

　　甲方：

　　乙方：

　　身份证号码：

　　家庭住址

　　电话：

　　根据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》和《建设工程质量管理条例》及有关法规的规定，结合本工程具体情况，为明确双方责任，经协商签订本合同。

　　一、工程名称：

　　二、工程地点：

　　三、承包方式：

　　劳务计量承包。包质量、工期、安全生产、文明施工、综合治理。

　　四、承包范围：

　　五、施工费计算办法：

　　本工程乙方总工程量约为 ，计工程款约为 。

　　六、第五条承包价格系乙方的施工质量达到甲方质量目标要求的完全价格。施工中甲方除向乙方提供 等施工机具外，其余操作工具由乙方自备。

　　七、工期要求：本砌筑工程乙方应在甲方施工员下达的施工任务单所规定的期限内完成，并通过甲方与监理阶段性的质量检验和甲方、开发商、监理或质监部门的成品验收，如乙方逾期完成，每延误一天罚款元。

　　八、质量标准及验收要求：甲方对乙方的工程质量按如下方式进行验收与定价：

　　1、甲方根据现行国家标准对乙方的施工质量进行实测、实量验收评分，以分定价。达到90分以上(不含90分)为完全价格的标准分，工费按完全价格计算，90分以下(含90分)每下降一分，扣元;验收得分在 分以下，由乙方限期整改或返工，整改或返工的工料费由乙方承担，造成工期延误的，每延误一天由乙方承担承包总价 %的违约金。

　　2、乙方所承包的工作内容在进入大面积施工前，应先在适当部位完成一定工作面的样板工程，并以检验合格后的样板工程为标准进入大面积施工。未能通过甲方验收合格的样板工程由甲方另行委托他人整改，并与乙方提前解除合同。乙方既成的样板工作量按完全价格的80%计价结算，从中扣除由甲方另行委托他人整改的.费用。

　　3、乙方在毛石挡墙砌筑中应组砌方法正确;拉石设置合理;填芯材料密实，勾缝顺直美观，养护及时;现场文明整洁。

　　4、乙方在完成每一施工部位或工序后，必须经认真的自检、互检合格，才可报甲方核验，未经自检或自检不合格的工程，甲方可拒绝核验。

　　5、乙方对现场所有已完工程成品(包括预留孔洞、接线箱、盒，面板等)负有保护的义务，如有损坏，乙方须自费修复至原状。

　　6、乙方在施工中发生的所有质量问题必须服从甲方的整改意见，并限期整改;如逾期整改，甲方有权对乙方照章罚款。因乙方施工质量低劣，且屡催无效而无法履行合同，甲方有权终止合同。并由乙方承担由此而造成的损失。

　　7、乙方承包的工程在竣工后 年内负有保修义务，凡保修期内因乙方施工质量而引起的所有修补工作，均由乙方无偿修复。

　　九 付款办法：

　　1、乙方进场当月在无完成工作量之前，生活费由乙方自行调节。

　　2、施工阶段，甲方根据乙方每月完成、并经甲方、监理、质监部门验收合格后的工作量，向乙方支付当月完成工作量的应得工费的%。甲方在付款时扣除当月为乙方代付款项和因故罚款，除此之外，甲方不再向乙方发放借支和其他生活费用。

　　3、乙方承包的砌筑工程全部完工后，经甲方、业主、监理验收合格后，再向乙方支付承包应得工费总额的%。其时，如乙方无后续工程施工，乙方的施工人员必须撤离甲方的施工驻地。

　　4、乙方剩余部分的施工工费，如在年终春节前已取得有关主管部门的结构验收评定单，由甲方在扣除乙方应扣款项后，向乙方一次性兑现。如乙方施工的工程至年终春节前未最终通过结构验收，则乙方承包的总工费只能收取90%，余款待结构验收合格后的二个月内，除预留2%的保修金外全部付清。保修金在保修期满，在扣除甲方代付的保修费用后归还。

　　5、乙方应建立完整的工费结算台帐，在每月领取生活费和工费结算时，均应按班组人员编制一式二份的工资结算方案，并由领款的签名。其中一份报送甲方财务部门。

　　6、甲方支付给乙方工程劳务款中，已包括乙方及所属人员的劳动保护费用。乙方及所属人员发生的各种安全事故费用，均有乙方负责自理。

　　十、限额用料：

　　1、甲方对乙方承包的工程实行限额用料，限额材料的种类和数量，由甲方在施工任务单中另行确定。超用部分材料由乙方承担，节约部分材料，甲方按节约额的%奖给乙方。

　　2、乙方必须根据当天的施工进度来控制胶凝材料(砂浆或混凝土)的搅拌用量，不得使用隔夜的胶凝材料。在砌筑过程中要随时清理落地灰、石，投入二次搅拌后继续使用。

　　3、乙方在运输砌筑块料时严禁野蛮装卸，要注意人身安全，减少材料损耗。

　　十一、甲方的责任和义务：

　　1、为乙方砌筑材料的水*运输提供劳动车，并为垂直运输提供方便。

　　2、向乙方提供施工图及具备施工条件的工作面。

　　3、对乙方进行操作规程、质量标准、进度要求、安全与文明施工等内容交底。

　　4、负责对乙方的施工质量、进度、安全和文明卫生进行监督、检查与验收。

　　5、按合同规定，向乙方支付具备付款条件的承包工费。

　　十二、乙方的责任和义务：

　　1、本合同签订后应及时与所属成员签订用工合同和安全责任书，交甲方备案。

　　2、严格遵守甲方的各项规章制度，安全操作规程，文明施工和综合治理规定。

　　3、必须执行对所有作业人员持证上岗的规定，设立兼职安全、质量、综治员，坚持工前交底、工中监督和工后验收。做好当日记录。并在工前对施工现场所有的安全设施，机具电器进行先查看，后使用，在安全没有保障情况下，不准施工。杜绝违章指挥、违章作业。凡违章、违规作业造成的安全事故，均由乙方及肇事者承担全部责任。

　　4、制止所属人员乱拉乱接电源在集体宿舍内用电炊器具煮饭、烧菜、烧水和取暖， 一旦发现，甲方有权对乙方作出相应处罚;同时由乙方承担由此引发事故的全部责任和费用。

　　5、妥善保管和正确使用甲方提供的各种机具、用具，损坏与遗失照价赔偿。

　　6、每天做好施工现场的工后落手清，打扫宿舍内外环境，确保施工现场文明整洁和生活区干净卫生。

　　7、乙方及所属成员不得将非本工地人员带入甲方施工现场或生活区域，如经发现，甲方将按有关规定对乙方进行处罚。如由此发生意外损失均由乙方负责。

　　十三、违约责任

　　(一)有下列情况之一，均属乙方违约：

　　1、乙方屡次不能如期完成施工任务而影响总体施工进度的，

　　2、乙方未能在甲方规定的时间内完成整改内容，并经一再催促无效的;

　　3、乙方施工质量低劣，造成甲方材料浪费、进度滞后和信誉损害的;

　　4、乙方中途放弃承包或将工程转包给第三者;

　　5、乙方聚众闹事、哄抬工价、缠索工费，扰乱甲方正常工作秩序的;

　　6、乙方承包人经常擅离工作岗位，或乙方施工人员严重不足影响工程进度的。对乙方的违约行为，甲方有权对乙方进行罚款、赔偿损失、没收保证金和中止合同等处罚。

　　(二)因甲方施工指导错误或因设计变更，要求乙方对已完工程进行返工重做的;如变更费用在元以外的，由甲方补偿乙方因返工而引起的实际损失费用;在上述金额内的变更费用甲方已在乙方的工价中考虑，不再补偿。

　　十四、其他：

　　1、为创建文明工地需要，乙方所有作业人员进入作业区内必须穿戴统一工作服，雨天施工的雨衣、雨裤、雨鞋等用品，由甲方统一采办发放，费用由乙方承担。

　　2、工程所在地**要求办理的暂住证、务工费、乙方特殊工种上岗培训等费用由乙方自理，若乙方拒绝办理而受到地方主管部门的罚款，也由乙方承担。

　　十五、本合同一式三份，甲、乙双方各执一份，报甲方公司一份，双方签字后生效。至工程结束、款项结清时，除保修条款继续履行外，其他条款自行终止，保修期满后，保修条款亦自动失效。

　　甲 方：

　　_年_月_日

　　乙 方：

　　_年_月_日

钻井工程承包合同8

　　发包方(甲方)：

　　联系地址：

　　代表人：

　　电话(传真)：

　　邮政编码：

　　承包方(乙方)：

　　联系地址：

　　代表人：

　　电话(传真)：

　　邮政编码：

　　鉴于：

　　甲乙双方就甲方所属的______________建筑物拆除工程承包一事，依照《中华人民共和国合同法》及相关法律、行政法规，遵循*等、自愿、公*和诚实信用的原则，经协商一致，签订合同条款如下：

　　第1条、拆除工程基本情况及要求

　　1.1、项目座落：

　　1.2、砖混结构房屋建筑面积大约3518.92㎡;砖木结构房屋建筑面积大约607.17㎡,土木结构房屋建筑面积大约776.59㎡,简易搭架面积大约1799.39㎡;

　　1.3、乙方拆除的时限为20____年元月20日前;

　　1.4、乙方对本工程的拆除期间为20____年__月__日至20____年__月__日，拆除后应将所拆除的物料全部运走，将土地*整清楚，按约定时间交由甲方。

　　第2条、拆除工程承包费交纳

　　乙方交纳的拆除工程承包费为____元，于本合同签订当日一次性缴清，甲方收到乙方交付的'拆除工程承包费时，应出具正式票据交乙方收执。

　　第3条、拆除工程履约保证金

　　乙方应在本合同签定当日即向甲方交纳拆除工程履约保证金人民币壹万元整;在约定的时间内拆除完成，该履约保证金如数退还;若拆除超过时限，每拖延一天罚款人民币伍佰元;拆除超过____天取消保证金。

　　第4条、特别约定

　　4.1、乙方在进行拆除时应按安全规范进行作业，其工人的安全保护措施等要到位;乙方对工程拆除的安全责任负全责。

　　4.2、甲方应免费提供拆除现场用电电源、用水水源给乙方使用;乙方应自行连接;乙方用电要注意安全，要节约用水;若乙方不安全用电、不节约用水，甲方有权停止供给，其责任乙方承担。

　　第5条、其他事项

　　5.1、本合同未尽事宜，由甲乙双方另行协商解决。

　　5.2、本合同经甲、乙双方代表人签章后即时生效。

　　5.3、本合同一式叁份，甲、乙双方各持壹份，华安县公共资源交易中心存档用壹份。

　　甲方：(盖章)

　　_年_月_日

　　乙方：(盖章)

　　_年_月_日

钻井工程承包合同9

　　发包人(甲方)：

　　法定代表人：

　　承包人(乙方)：

　　法定代表人：

　　经甲乙双方友好协商，甲方将扎囊县沙包锑矿___号井采掘工程承包给乙方，按照《中华人民共和国合同法》等法律法规规定，签订本合同。

　　第一条 工程概况

　　1、工程名称：扎囊县沙包锑矿采掘工程

　　2、工程地点：扎囊县沙包锑矿____号井

　　第二条 承包内容

　　1、乙方负责对甲方扎囊县沙包锑矿____号井的采掘工程。

　　2、乙方对承包范围内工程的质量、安全、工期、文明施工等负完全责任。

　　第三条 合同有效期

　　工程开工至工程结束，具体开工日期以甲方通知为准。工期结束日以甲方通知为准。

　　第四条 合同价格

　　本工程结算单价:掘进按__________元/米(大写:___________) 、 采矿(包括出矿)按_________元/吨(大写:_________)为标准进行结算。

　　出渣_______元/米(大写___________), 巷道支护(木支护)_______元/拱(大写:________)。

　　第五条 结算与付款

　　1、工程量：乙方根据甲方要求将开采的矿石运输到指定地点，经甲方验收合格后双方测量确定采矿量。甲方有权根据生产要求，随时要求乙方暂停开采。

　　2、除本合同第四条之外，甲方不向乙方支付任何款项。乙方承包价款包括但不限于机械燃料费、修理和日常维护保养费用、员工工资、奖金、各类津贴、劳动福利保险和学*培训、技术措施、赶工费用、税费，人员机械进退场费用，安全、文明施工、临设等施工涉及的全部费用。临时停水、停电、二次搬运、施工场地不足、在场外食宿、成品保护等所需措施的一切费用和工期乙方已充分考虑，并已考虑了各种可能因素影响施工所增加的费用。

　　3、质量：工程完工后，甲方应在收到乙方通知之日起5日内组织专门人员在进行验收。具体验收质量已甲方要求为准。如乙方对甲方的质量验收标准由异议，可向有关机构提起鉴定。

　　4、结算时间：采掘进尺及采矿量每月月底进行验收一次，结算以甲方的验收报表为准。如乙方对甲方验收报有异议的应当在5天内以书面形式向甲方提出，否则视为接受。

　　5、付款：双方在确定验收报表及结算单后于次月十五日前付款。付款时乙方应当向甲方开具发票。

　　第六条 甲方权利与义务：

　　1、按部颁规范标准，对乙方施工的项目进度、质量、安全生产、文明施工、现场管理，进行监督检查。

　　2、根据对乙方在施工中的违章违纪行为，甲方有权予以处罚或终止合同。

　　3、工程质量达不到约定标准时，甲方有权对乙方开采不合格的巷道不予结算款项。

　　4、甲方技术人员对工程进度、工程质量进行监督、检查,及工程的验收;

　　5、按照合同约定的期限和方式支付合同价款;

　　第七条 乙方权利及义务：

　　1、全面履行施工合同约定事项，严格按现行质量、安全标准、规程进行施工，确保正常施工。

　　2、乙方应按照编制的施工方案，合理组织施工和机械车辆调配。

　　3、乙方在施工过程中发生的水费、电费等由乙方按计量表向甲方定期交纳，或由甲方在付款时扣除。

　　4、乙方未经甲方同意，不得将本工程转包给第三人。

　　5、乙方应按约定足额、按期向劳务人员支付工资，否则，由此发生的一切责任均由乙方承担。

　　6、乙方在签订合同之前已查看了工地及周围的环境，掌握了所有与工程施工有关或对施工有影响的情况，如地质土壤情况、水源、当地气候情况、道路、交通流量、劳动力的提供范围和周围居民等。

　　7、乙方进场后，乙方应对施工场地上发生的一切负责(包括施工安全、环境污染、扰民和民扰)，若发生非不可抗力或甲方指令原因而影响施工导致工期拖延及财产损失，由乙方承担一切责任。

　　8、如果在现场开采工作的过程中，发现电线、水管管道，或者其他公共设施受到损坏，乙方应及时报告甲方。乙方根据有关指示，负责修理那些被损坏的公共设施，并恢复原状，费用由损坏方承担。

　　9、乙方承担因违反以上各条而导致的.一切责任和费用，且不得以任何理由停工和向甲方提出经济补偿要求。

　　第八条 工程分包：

　　1、乙方将承包的工程非经甲方同意，不得进行任何形式的转包、分包;

　　2、如甲方同意分包，分包工程价款均由乙方与分包单位结算。

　　第九条 安全文明施工

　　1、乙方应制定安全措施及安全制度，加强对现场施工人员的安全教育，应遵守安全生产有关管理规定，严格按照安全标准组织施工并随时接受行业安全检查人员依法实施的监督检查，采取必要的安全防护措施，消除事故隐患。承担施工过程所发生的一切安全事故、交通事故均由乙方承担全部责任。

　　2、甲方不得要求乙方违反安全管理的规定进行施工。因甲方原因导致的安全事故，由甲方承担相应责任及发生的费用。

　　3、施工过程中，乙方应当严格遵守**有关法律法规和规范性文件的规定，遵守**有关主管部门对施工场地交通、施工噪音以及环境保护和安全生产等的管理规定，按规定办理有关手续，并以书面形式通知甲方，处理交警、城管、运管关系并承担由此发生的费用及罚款。

　　4、乙方应当妥善处理施工过程中产生的垃圾，不得随意倾倒;工程完工后3天内应做好施工现场及周边卫生的清洗工作，承担垃圾清除外运及相关的一切费用。保证施工场地清洁符合国家有关规定和文明施工要求，交工前清理现场，并拆除全部临建设施。

　　第十条 安全防护

　　1、乙方在施工开始前指定安全防护措施，防护措施费用由乙方承担。

　　2、实施爆破作业，在放射、毒害性环境中施工(含储存、运输、使用)及使用毒害性、腐蚀性物品施工时，指定相应的安全防护措施，由乙方承担安全防护措施费用。

　　第十一条 事故处理：

　　1、在事故过程中发生重大伤亡及其他安全事故，乙方应按有关规定立即上报有关部门并通知甲方，同时按**有关部门要求处理，并由乙方承担发生的费用。

　　第十二条 违约责任

　　1、甲方不按时付款的，按照同期银行贷款利率承担违约金。

　　2、如因乙方违章指挥、违章操作而引起安全事故或其他事故，均由乙方负全部责任和承担全部经济损失及费用。如致使甲方或乙方被行政机关处罚时，均由乙方承担相应的法律责任或经济责任;因上述原因给甲方造成经济损失时，由乙方赔偿。

　　3、如在施工现场发生聚众斗殴事件、赌博，每次罚款乙方5000元;

　　4、出现下列情形之一的，甲方有权解除合同，并按已完成并经甲方验收合格的工程量的50%结算给乙方。

　　4.1 乙方未按协议要求，配备专业人员进行工作，或者配备的人员不具有从事本协议项下专业工作的知识、经验和水*，经甲方要求调换或者增补，乙方在三日内不调换、增补或调换、增补仍然达不到要求的;

　　4.2 乙方转包或分包本合同的任何权利和义务的;

　　4.3 如因管理混乱，经甲方要求纠正之日起3日内仍不纠正，或纠正不能达到要求的;

　　4.4乙方违反本合同约定的其他义务，经甲方要求纠正之日起3日内仍不纠正，或纠正不能达到甲方要求的。

　　4.5乙方未能按规范要求及施工方案、进度组织施工的，经甲方要求纠正之日起3日内仍不纠正，或纠正后仍不能达到甲方要求的;

　　5、乙方应在接到甲方解除合同的书面通知之日起3天内进行人员、机械撤场，清理完全部临建设施。如乙方未在3天内撤场的，则每迟延一天承担违约金20____元，甲方有权在向乙方支付的款项中直接予以扣除。

　　第十三条 合同解除

　　1、甲乙双方协商一致，可以解除合同。

　　2、乙方有以下情形之一的，甲方有权单方解除合同，工程款按已完成并经甲方验收合格的工程量的65%结算：

　　2.1乙方未经甲方允许私自将承包的工程进行转包、分包的;

　　2.2乙方未按约定足额、按期向劳务人员支付工资，严重影响甲方施工、办公的。

　　3、甲方有权提起15天书面通知乙方无条件解除合同。

　　第十四条 争议解决

　　甲方乙方在履行合同时发生争议，双方进行调解;调解不成的，向合同签订地漳县人民法院起诉。

　　第十五条 本合同自甲乙双方签字盖章后生效;

　　第十六条 其他

　　1、本合同未尽事宜经双方协商可签订补充合同，补充合同与本合同具有同等的法律效力。

　　2、本合同正本一式两份，由甲乙双方各持一份，具有同等的法律效力;

　　甲方：

　　_年_月_日

　　乙方：

　　_年_月_日

钻井工程承包合同10

　　甲方：

　　乙方：

　　根据《中华人民共和国合同法》等有关法律法规，经甲乙双方*等协商，甲方同意将本工程相关事项协商一致，订立本合同以资共同遵守。

　　一、工程名称： 大理石安装工程

　　二、工程地点：

　　三、工程内容：大理石安装

　　四、承包方式：单包工，其中甲方负责大理石、水泥、沙及安装，负责水电供应，施工场地塔架材料。

　　六、工程单价(不含税)：墙体干挂人工费 元/㎡，方柱干挂人工费/米，角钢/米

　　七、付款方式：甲方首先预付乙方进场费元。安装费按施工进度支付80%，余款待工程竣工验收后合格一次性付清。

　　八、工程期限定为合同签字之日起，乙方应在 天内按质按量完成。

　　九、工程按国家标准施工。

　　十、甲方责任

　　1、及时组织水电供应，及施工所需材料，不得影响施工正常运行。

　　2、提供生产用水、用电场地，提供乙方工作人员的.生活场地。

　　3、负责提供施工设计图给乙方，落实专人负责督促乙方按技术规范施工。对乙方施工存在问题提出调整意见，共同把关工程质量达到规定要求。

　　4、负责筹措工程资金按合同要求及时兑现工程款，保证工程施工正常进行，若甲方不及时兑现进度款或不及时提供施工材料的，乙方有权暂停施工待料或等待工程款的兑现。

　　(二)乙方责任

　　1、负责有计划地组织按技术规范施工，确保工程按时、按质、按量完成。

　　2、按国家有关规定，对施工现场规范管理，做到文明施工，安全施工。

　　十一、附注：

　　本合同一式两份，双方各执一份，本合同未尽事宜由双方协商解决。

　　甲方(盖章)：__________________

　　_________年________月_______日

　　乙方：_________________________

　　_________年________月_______日

钻井工程承包合同11

　　发包单位：(以下简称甲方)

　　承包人：(以下简称乙方)

　　依照《中华人民共和国合同法》及其它有关法律、法规，遵循*等自愿、公*和诚实信用的原则，双方就本工程承包事项协商一致，签订本合同。

　　第一条：工程概况

　　湖畔护坡工程承包项目发包给乙方，包工包料施工，湖畔护坡全长按米计算。

　　第二条：施工方案

　　1、护坡

　　(1)、基底宽米，厚米，自下而上慢慢收至高度为米，受力部分需冷拉丝砖带，外墙做磋沙(水泥标号为42.5，砖要好质量的青砖或红砖)。

　　(2)、拆除厕所旁房屋三间，作进出路。

　　(3)、完工后做围墙10米左右。

　　(4)、墙与岸间的空隙用泥土夯实，并在墙上加适量的漏水管。

　　第三条：合同工期

　　1、经双方协商确定,工程期为日，暂定于自 年 月 日起至 年 月 日止，具体开工时间由甲方下达开工令后方可开始施工。

　　2、若施工过程中发生人力不可抗拒的情形，或甲方要求乙方暂停工作，工期相应顺延。

　　第四条：价格及付款方式

　　1、工程总承包价为元。

　　2、上述总承包价为包干价，包含本合同所有工作内容，包工包料及其它一切费用(包括拆房，打围墙)，甲方无需再向乙方支付任何费用。

　　3、付款方式：竣工验收后付元，除总金额的百分之五质保金外，剩余部分付，质保金一年满后付清(时间按验收合格之日起计算)。

　　第五条：甲方义务

　　1、按合同向乙方拨付工程款。

　　2、帮助协调施工现场的临时用水、用电等事宜。

　　第六条：乙方义务

　　1、承包人负责对工程质量、进度、安全等进行监督检查，处理日常相关事宜，确保本工程施工的安全稳定。

　　2、承包人必须自行完全本合同工程，不得转包他人。

　　第七条：施工安全

　　承包人应遵守工程建设安全生产有关管理规定，严格按安全标准组织施工，采取必要的安全防护措施，消除事故隐患。凡在施工过程中造成事故的责任和因此发生的.费用，均由乙方承担。

　　第八条：验收

　　工程竣工验收应以《施工方案》和《质量验收标准》为依据。如验收不合格，乙方应负责无偿返工。

　　第九条：违约责任

　　1、甲方应按本合同约定及时支付工程款，若有逾期，甲方应向乙方支付违约金(按应付金额的银行同期贷款利率计算支付利息)。

　　2、因非甲方原因、人力不可抗拒的原因，乙方未按期完成工程内容，每逾期一日，乙方应向甲方支付本工程总金额百分之一的违约金;逾期超过十天，甲方有权单方面解除合同。

　　第十条：其它

　　本合同于 年 月 日由双方在签订，自双方签字或盖章后生效，一式份，上方各执一份，上交份。

　　发包单位(甲方)(盖章)

　　_年_月_日

　　承包人(签字或盖章)：

　　_年_月_日

钻井工程承包合同12

　　甲方：_________

　　乙方：_________

　　双方经充分协商，达成如下协议：

　　第一条总则

　　一、井位

　　1.钻井施工地点：_________;

　　2.地形图：_________;

　　3.井位设计图：_________;

　　4.地层构造图：_________。

　　二、国家、部、局对钻进工程施工的批准投资计划、工程项目，设计任务书等文件号及影印件。

　　三、井别：_________。

　　四、钻井口数：_________。

　　五、井深结构：_________。

　　六、质量：

　　1.井身质量合格率_________，

　　2.固井质量合格率_________。

　　七、价格

　　1.调整井单价_________元/米，合计金额_________元

　　2.开发井单价_________元/米，合计金额_________元

　　第二条工程期限

　　本合同钻井工程自_________年_________月_________日开钻至_________年_________月_________日全部钻完。在组织钻井工程施工中，如遇下列情况，得顺延工期，双方应及时进行协商，并通过书面形式确定顺延期限;

　　一、因天灾或人力不能抗拒的原因被迫停工者;

　　二、因甲方提出变更计划或更变施工图而不能继续施工者;

　　三、因甲方不能按期提供技术文件、技术图纸和钻井施工条件，被迫停工或不能继续施工者。

　　第三条钻前准备

　　一、甲方在开钻前应办妥征地拆迁和井场道路的垫方;清除施工场地及进出道路范围内影响施工的原有建筑物、构筑物、管线、树木、青苗等阻碍物。解决施工用的水、电和钻机安装搬运的道路。

　　二、甲方按时向乙方交付井位设计、完钻井深、层位和完井要求，负责钻井区块的断层分布图;断层数据;小层*面图;构造图和邻井图压力资料数据，并向乙方进行地质和工程技术要求交底。

　　三、乙方在开钻前应组织有关技术人员学*和熟悉各种设计图纸，参加地质设计交底，编好施工图预算，负责安排钻机运行计划，施工方案，做好一切施工准备。

　　第四条工程款结算

　　一、按不同的机型、井别、井深、另加风险金，确定承包费用。对承包范围以外的费用，按规定结算。

　　二、本合同自签订生效之日起，甲方应在_________日内按工程费用总额_________元的百分之_________一次拨给乙方，作为乙方备料及施工费。

　　第五条施工与设计变更

　　一、乙方在组织施工中，必须为油田开发着想，严格按照部、局颁发的施工验收规范和质量检验标准，以及设计要求组织施工。

　　二、在钻井施工中，乙方必须坚持按技术要求施工，甲方派员监督。任何一方不得随意变更设计，如遇下列情况造成乙方井喷、卡钻等事故和费用增加，应由甲方负担;

　　1.钻井施工设计有错误或甲方提供的技术资料与实际不符造成的事故由甲方负责。如乙方及时发现并通知甲方，甲方接到通知后立即(当天)提出修改或变更设计，经双方同意后方可改变施工计划，由此而引起的费用增加，由甲方承担，并由甲方赔偿乙方的经济损失。

　　2.钻井施工中如有设计变更，超出原设计标准或加大钻井难度时，需经上级有关部门审批同意，甲乙双方办理有关增加的生产费用手续后方可施工，费用由甲方承担。在设计变更尚未批准前，任何一方不得强行施工。

　　3.甲方未尽协助义务给乙方造成损失。

　　三、在钻井施工中，由乙方本身原因造成的损失自理。

　　四、钻井是隐蔽工程，乙方在施工中必须按标准操作，做好每一道工序的记录，接受甲方的监督、检查、验收。

　　五、甲方遇到特殊情况，要求乙提前完成区块钻井任务的，由双方协商解决。乙方因此增加的费用由甲方负担。

　　第六条完井验收、结算与保修

　　一、乙方在完井前_________日，应及时通知甲方，如甲方不能按期验收，须提前通知乙方，并与乙方另行商定验收日期。但甲方必须承认乙方的完井时间。甲方推迟验收，其间发生的管理费、车辆费由甲方负担。

　　二、施工完毕的井要以部、局的统一质量验收标准为依据，甲方不准提高验收标准。

　　三、经检验合格的井，从验收即日起为移交完毕。移交后发生井口套管头损坏、晃动或井口帽子丢失、井下落物，乙方概不负责。

　　四、由于甲方提供的资料、数据不准确或其他原因，造成钻井质量不合格，由甲方负责。需乙方修井的甲方还要承担修井费用和乙方的窝工费，窝工费按每小时_________元计算。

　　五、因乙方本身原因造成不合格的井，由乙方自己承担。

　　六、施工完毕并已验收合格交给甲方的'井，甲方在未射孔之前，若出现管内外冒油、水、气现象，乙方负责保修，保修期为六个月，超过保修发生管内外喷冒气油、水，乙方不予负责。

　　第七条奖励、惩罚与仲裁

　　一、乙方在保证工程质量的前提下，提前完成钻井任务，为甲方提前投产

　　创造了条件，增加了效益，甲方应按总施工费用的_________‰给乙方奖励。

　　二、甲方不能随意借故拖欠或拒付乙方施工完毕、并已验收合格的井，如逾期不付，甲方应增付未付款项的利息。

　　三、合同纠纷的解决方式。

　　第八条工伤事故

　　乙方有责任教育工人，严格执行操作规程，文明生产、安全施工、防火防盗。在施工中发生伤亡事故和乙方管理不善造成的其它经济损失，均由乙方自负，不得因此影响工程进度。

　　第九条附则

　　一、本合同条款如对特别情况尚有未说尽事宜，双方可根据具体情况结合有关规定拟定附则条款，作为本合同之附件，与本合同具有同等效力，但不得与本合同抵触。经双方确认的往来信函、传真、电子邮件等是合同的组成部分，具有合同效力。

　　二、本合同订立之前，双方签订的工程协议书，在签订本合同后可作为本合同之附件，与本合同抵触之处，以本合同为准。

钻井工程承包合同13

　　发包方： (以下称甲方)

　　承包方： (以下称乙方)

　　根据《中华人民共和国合同法》和《建筑安装工程承包合同条例》，遵循*等、自愿、公*和诚实互信的原则，为明确双方在工程承包施工过程中的权利、义务和经济责任和法律关系，现经双方协商同意以下条款并签订本合同。

　　一、工程概况

　　1.工程名称： 棚户区改造项目

　　2.项目命名：

　　3.工程地点：

　　4.工程内容：本项目1#、2#、3#、4#楼共四栋，八层，框混结构，建筑面积约 *方米。由乙方完成甲方所提供的设计施工图的全部工程量。如有设计变更另行按实结算增、减工程造价。

　　5.工程总造价：约 万元左右。

　　二、承包方式及单价

　　甲方以包工包料大包干的方式承包给乙方。单价为 元*方米，工程竣工验收合格后按房地局测给的实际面积进行结算。大包干的施工内容为：

　　1.地基、基础、临时道路和土方回填;主体工程;内外装饰工程、阳台铝合金窗、公共部位墙面刮胶、楼梯不锈钢扶手、水电、水沟、下水道、化粪池、四周散水等和施工图所标示的设计内容。

　　2.所承建工程建安税。

　　3.进户门采购安装价格在 元/条左右的新防盗门。

　　4.层面隔热及防水工程。四周硬化乙方负责0.5m内。

　　三、工程款支付方式

　　1.经甲、乙双方友好协商，本项目乙方自愿垫资从基础到 层主体完工。乙方安装 层预制楼面板完工时，甲方开始按主体工程造价分层拨付乙方主体工程款。每完成一层甲方拨付当层完成主体工程量款的 %。主体工程竣工验收"合格"后。甲方付给乙方主体工程总造价款 %。

　　2.内外装饰工程进度甲方分期分批拨付给乙方。

　　3.垫资款在乙方做完二层，甲方把乙方垫资款一次性付清给乙方。

　　4.该项目全部竣工，经甲、乙双方会同相关部门验收"合格"后，按实际结算额在 个月内甲方付给乙方工程总结算造价的 %，剩余的 %作质保金，在 个月内无质量事故甲方将质保金付清给乙方。

　　5.为确保本项目保质、保量按期完工，乙方应交给甲方 万元保证金，该保证金在本承包工程项目基础全部完工时一资性退还给乙方。(保证金不计息)。

　　6.甲方与乙方结算定案时起，在 个月内甲方付给乙方剩余工程款，如果因特殊原因未曾支付工程余款给乙方时，甲方以本项目门面或住房按市场现行销售价低于 %抵给乙方作工程尾款。

　　四、甲、乙双方职责

　　1.甲方责任

　　(1).负责做好拆迁、立项、规划、报建、三通一*(即水通、电通、路通，原则上不影响工程进度)

　　(2).提供完整的建筑安装施工图(土建4份、水电安装图2份)

　　(3)协助乙方处理施工中的疑难问题，乙方不负责处理周边关系，如需乙方处理周边关系，一切费用由甲方承担。

　　(4)甲方派驻工地代表 同志负责全面总施工管理，并搞好技术交底。

　　2.乙方责任

　　(1)负责施工区域的临时道路、临时设施、水电管线的铺设使用和维修工作。(甲方不再计付给乙方临时设施费)

　　(2)编制施工组织设计和施工方案、施工预算、施工总进度计划、材料设备、成品、半成品等进场计划(包括月计划)报送给甲方。

　　(3)乙方派驻工地代表人 同志。

　　五、工程工期

　　1.根据国家工期定额和实际需要，双方决定工程有效工期为300 天(公历日)自 年 月 日开工，至 年 月 日工程竣工验收"合格"交付给甲方使用。

　　2.如遇下列情况，经发包方驻工地代表签证后，工期相应顺延：

　　(1)按施工准备规定障碍物未能清除影响进场施工;

　　(2)人力不可抗拒的因素而延误工期。

　　六、工程质量

　　1.本工程质量必须保证"合格"工程，争创优良工程。

　　2.乙方必须严格按照施工图纸，说明文件和国家颁发的建筑工程规范、规定的标准进行和施工，并接受甲方派驻工地代表的指导与监督，必须服从监理方的监管。

　　3.乙方在施工过程中必须遵守下列规定：

　　(1)由乙方提供的主要原材料、设备、构配件、成品、半成品必须按有关规定提供质量"合格"证，未进场之前要经甲方派驻工地代表签证同意后方可进入，否则视为论虚作假不"合格"产品。

　　(2)乙方对材料改变或代用时必须经原设计单位同意并书面报告甲方派驻工地代表签证后方可使用。

　　(3)隐蔽工程必须经甲方派驻工地代表同相关部门检查、验收签章后方可进行下一道工序施工。基础超升的部分，甲方必须按实际结算给乙方。

　　(4)乙方按质量验证标准对工程进行分项、分部和单位工程质量进行评定，并及时将单位工程质量评定结果送给甲方和质量监督站。

　　(5)乙方在施工中发生抽量事件，应及时报告甲方派驻代表和当地建筑工程质量监督站，一般质量事故的处理结果应送甲方和质量监督站备案，重大质量事故的处理方案经设计单位、质量监督站、甲方等部门共同磋商处理。

　　七、施工与设计变更

　　1、甲方交付的设计图纸，作为施工中的有效依据，开工前由乙方组织相关部门交底、核审、做出核审纪要。

　　2、甲方如需设计变更必须由原设计单位出具正式修改通知书和修改图纸，乙方才予以实施。图纸增加的项目，甲房另外按20____年取费标准计取给乙方。

　　八、工程验收

　　1.工程竣工验收以国家颁发的《关于基本建设项目竣工验收暂行规定》、《工程施工及验收规范》、《建筑安装工程检验评定标准》和***有关部门制定的竣工验收规定，施工图纸及说明书、施工技术文件为依据。

　　2.工程施工地下基础隐蔽工程必须有验收签证，工程竣工质量经当地质量监督部门检验"合格"后，甲、乙双方及时办理验收签证手续。

　　3.工程竣工验收"合格"后甲方方可使用，在规定的保修期内凡因施工造成的质量事故由乙方无偿保修，其保修范围和期限按国家现行法律、法规、规范、参照本合同及有关文件规定执行。

　　九、双方违约责任

　　甲方

　　1.未能按照合同通知规定的开工期限，拖延一个月尚未能开工，甲方应付乙方10万元补偿金。

　　2.因甲方报建等各项手续未到位，被有关部门责令停工所造成乙方停工的.损失由甲方负责，并按停工时间延迟施工工期。包括乙方租的机械设备、钢管脚手架、民工工资等由甲方负责。

　　3.工程未经验收提前使用，由此而发生的质量和其它问题由使用方承担责任。

　　乙方

　　1.在签订本合同三天内必须与甲方办理好交接手续，正式开工，如推迟10天处乙方10万元罚款给甲方，以此类推。

　　2.施工途中因乙方资金未到位造成工程停工、缓建，甲方有权终止合同，乙方自愿放弃未付的工程款清算权力。

　　3.工程质量不符合规定的，负责无偿整改或返工。

　　4.教育好工程施工队伍所有人员，决不准在施工现场赌博、闹事，每出现一次罚款1000元，依此类推。

　　5.乙方要抓好施工安全管理，有违反施工安全的人和事，甲房每发现一次处罚乙方100元/次(当场兑现)。

　　6.所有进入施工现场 的人员未带安全帽，每人每次罚款50元。

　　7.未按合同工期交房给甲方时，每延误一天罚款5000元，依此类推。

　　十、纠纷解决方法

　　1.乙方在施工中必须与甲方统一思想和具体布局安排施工程序有条理、顺利进行。

　　2.乙方在施工过程中要严格遵守工程建设的操作规程，不能违章作业，注意人身和财产的安全。在施工期间发生的安全和人身伤亡事故全部由乙方承担，重大安全伤亡事故乙方承担98%，甲方按人道主义承担2%的责任。(人力不可抗拒的自然灾害除外)

　　3. 费用分摊：甲方承担工程报建费、环保费、渣土承运费等相关税费;乙方承担工程检测费。按相关部门规定属于乙方负责的费用均由乙方承担，属于甲方负责的费用均由甲方承担。

　　十一、附则

　　1.本合同一式陆份，甲、乙双方各持二份，其余由甲方报送相关部门备案存档。

　　2.本合同自甲、乙双方法定代表人或委托代理人签字，加盖公章即生法律效力。

　　3.本合同未尽事宜，经甲、乙双方协商一致后，可以签订补充协议，补充协议一样具有法律效力。本合同在该项目结算付清余款一年内失效。

　　甲方(发包方)盖章：

　　_年_月_日

　　乙方(承包方)盖章：

　　_年_月_日

钻井工程承包合同14

　　发包方：________________

　　承包方：________________

　　签约时间：________________

　　签约地点：________________

　　为了保证________施工质量，如期完成施工任务，达到双方互惠互利的目的，依据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及其他法律法规，双方友好协商，就本工程施工项目协商一致，订立本合同。

　　一、工程名称：

　　____________。

　　二、建筑面积(工程形式)：

　　____________。

　　三、施工地点：

　　________________。

　　四、工期：

　　1、开工：____年__月__日;

　　2、竣工：____年__月__日;

　　3、合同工期总共历时____天。

　　五、承包形式：

　　________。

　　六、工程质量标准：

　　________

　　七、工程价款：

　　共计人民币____元。

　　八、付款方式：

　　本合同生效后支付合同款项的.__%，计____元;工程竣工且验收合格后，支付工程价款的__%，计____元;质保金___元，质保期满后支付。

　　九、质保期：

　　____年。

　　十、双方的责任义务

　　1、发包方的责任义务

　　①为承包方提供良好施工场地、道路、水、电源，满足开工条件。解决施工中需要发包方协调解决的四邻关系及纠纷;

　　②监督管理施工过程中的工程质量、材料质量、督促工程进度;

　　③给承包方提供施工图纸、坐标点、标高点;

　　④按时给承包方拨付款项和进行验收、结算;

　　2、承包方的责任义务

　　①按发包方要求及图纸要求进行施工;

　　②如期完成施工任务;

　　③接受发包方的技术指导和质量标准要求;

　　④负责发包方提供料物及设备的保护;

　　⑤教育施工人员爱护甲方的材物，不得偷窃和损坏;

　　⑥承担施工中的一切安全事故责任及费用;

　　十一、其他

　　1、本合同自双方签字盖章后生效，有效期至保修期满。

　　2、本合同未尽事宜，可由双方协商解决并签署书面补充协议，补充协议与本合同享有同等法律效力。协商未果，提交山东曹县人民法院提起诉讼。

　　3、合同附件为本合同条款的组成部分，本合同连同附件一式贰份，双方各执壹份，具有同等效力。

　　发包方：_____________

　　_年_月_日

　　承包方：_____________

　　_年_月_日

钻井工程承包合同15

　　甲方：_______

　　乙方：_______

　　为保障钻井工程合同的顺利履行，根据《中华人民共和国合同法》的有关规定，并经甲乙双方充分协商，达成如下协议：

　　一、工程名称：钻井施工工程

　　二、合同履行地：xx市xx县xx乡村

　　三、工程期限

　　本合同钻井工程自____年__月__日开钻至____年__月__日竣工。

　　在组织钻井工程施工中，如遇下列情况，得顺延工期，双方应及时进行协商，确定顺延期限：第一、因不可抗力被迫停工的;第二、因甲方原因而不能施工的。

　　四、工程价格

　　本工程实行包水量风险计价。

　　水量方至x方，价格为xxx元／米；

　　水量方至x方，价格为xxx元／米；

　　五、付款方式：

　　乙方进工地，甲方支付xxx元；施工完毕验收之日，甲方支付工程价款xxx元；剩余xxx元，自验收合格之日起满一年之日支付。

　　六、甲乙双方权利义务

　　(一)甲方权利义务

　　1、甲方在开钻前应办妥土地拆迁和井场道路的垫方;清除施工场地及进出道路范围内影响施工的'原有建筑物、构筑物、管线、树木、青苗等阻碍物；解决施工用的水、电和钻机安装搬运的道路。

　　2、在钻井施工中，甲方可派员监督，但不得妨碍乙方的正常施工。

　　3、应按乙方通知的时间，按期验收。如甲方不能按期验收，须提前通知乙方，并与乙方另行商定验收日期。但甲方必须承认乙方的竣工时间，此竣工时间为甲方付款时间。

　　（二）乙方的权利义务

　　1、乙方按地质状况，自行组织施工，不受甲方干涉。

　　2、在施工中发生伤亡事故和乙方管理不善造成的其它经济损失，均由乙方自负。

　　七、竣工验收、结算与保修

　　经检验合格的井，从验收即日起为移交完毕。移交后发生的物品损失，乙方概不负责。

　　八、违约责任

　　（一）甲方应按合同约定支付工程款，每延期支付一日支付工程款总额%的违约金。

　　（二）甲方迟延验收，甲方每日支付合同总价款%的违约金。

　　（三）除发生本合同第三条第2款的情形外，乙方应按期完工，每延期一日支付工程款总额%的违约金。

　　九、合同纠纷的解决方式

　　本合同履行过程中发生的一切争议，由双方协商解决，若协商不成，向原告住所地法院起诉。

　　十、本合同一式两份，甲乙双方各执一份，自甲乙双方签字盖章之日起生效。

　　甲方(签字、盖章)：

　　20xx年xx月xx日

　　乙方(签字、盖章)：

　　20xx年xx月xx日

钻井工程承包合同菁选（扩展5）

——工程承包合同菁选

实用工程承包合同12篇

　　在人们愈发重视契约的社会中，合同的类型越来越多，它也是减少和防止发生争议的重要措施。那么一般合同是怎么起草的呢？下面是小编整理的实用工程承包合同，仅供参考，欢迎大家阅读。

实用工程承包合同1

　　甲方：乙方：

　　由于工程施工需要，甲方把以下工程承包给乙方进行施工。依据《中华人民共和国经济合法》暨《中华人民共和国建筑法》以及建筑施工管理条例、施工规范，经过甲乙双方充分协商，达成以下条款，双方务必严格遵守。

　　一、工程地点及名称

　　1、工程地点：

　　2、工程名称：

　　二、承包资料价款以及工期

　　1、承包资料污水站全部土建工程

　　2、工程造价一次性包死。

　　3、工程工期：自开工内完成承包全部承包资料。

　　三、付款及质量

　　1、污水地底板验收合格后付30%，主体验收合格后付至70%，发包方进行竣工验收合格后付至95%，其余工程款待工程保修期满一次性付清。

　　2、工程质量：合格

　　四、甲方职责：帮忙乙方解决水源电源，协助乙方解决施工现场出现的问题，给乙方带给施工图纸并交底。

　　五、乙方职责，严格按照施工图及相关规范进行施工，务必遵守安全礼貌施工相关规定，承担因为安全和质量造成的'职责和费用。

　　六、保修期及质保金。

　　1、保修期：发包方竣工验收后日历天共计六个月。

　　2、质保金：承包总价的10%为保修金，保修期满后付清全部承包价款。

　　4、合同生效日期：合同生效日期双方签字后立即生效，保修期满质保金付清自行失效。

　　甲方：乙方：

　　签字：身份证号：

　　日期：日期

实用工程承包合同2

　　甲方：

　　乙方：

　　合同签订地：

　　根据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及其他有关法律、法规、条例、规章等，双方遵循*等、自愿、公*和诚实信用的原则，就本项目协商一致，订立协议并共同遵照执行。

　　一、工程概况

　　1、工程名称：

　　2、工程地点：

　　二、工程范围及资料：

　　工程量：

　　承包形式：

　　三、工期：

　　1、开工日期：

　　2、竣工日期：

　　3、合同总工期为工作日。期间如遇连续大雨等无法抗拒的特殊天气，经甲方和监理签字认可后，工期可相应顺延。

　　四、质量标准采用下列：

　　1、工程质量到达省优至鲁班奖；

　　2、工程质量评定等级为优良；

　　3、贴合国家质量验收标准；

　　4、双方约定的标准、具体为：

　　五、合同价款

　　本合同工程价款结算采用下列种方式：

　　1、采用一次性包死总价的固定价格方式，总价为，如今后涉及工程变更和增加工程量的，增加部分按实结算。若变更增加工程量在5%以内，双方不再签订补充协议，若变更增加工程量超过5%的，双方应另行签订补充协议。2、按实际发生的工程量结算。并按下列约定执行：

　　（1）工程预算价：（工程结束后按实结算）

　　工程单价：（含外运等其他一切费用）

　　（2）按实际发生的工程量，结合江苏省有关工程定额标准计算，由乙方报决算价，经监理及甲方审核后，由会计事务所或进行审计确认。

　　（3）所有工程量务必在每月日前，由乙方向甲方提交月统计报表或已完工程量报告，须经监理及甲方审核同意。

　　（4）若涉及工程变更及增加工程量的，须经甲方项目负责人下达指令，变更签证除应由监理方签字外，还须由甲方工程部和有关项目负责人签字，并在实际发生日的十五日内报甲方计财部负责人复核签字，并由甲方分管领导签字，以及最终由总经理审批后方可生效，否则甲方有权不予认可。

　　（5）变更工程量在总承包价5%以内，无需追加合同，超过5%，须另订合同。

　　（6）取费标准及说明：土石方量测量执行省市有关土石方验收标准，土方量按实结算。

　　（7）工程量核算确认方式说明：完成合格工作量上报甲方审核报批，并编制统计报表上报监理，取得监理、甲方的.确认后方可。

　　（8）合同协议一经签字，不受市场价格变化影响，按合同及协议约定标准进行结算。

　　六、付款方式

　　1、本工程预算款为：

　　扣回工程预付款的方式为：

　　2、工程款按方式支付，具体为：

　　（1）本工程无预付款；

　　（2）按每月完成工程量统计报表，经监理、甲方审核确认后，支付合格已完工工程款的%；

　　（3）总工程款的%作为质量保证金，若无质量问题及其它违约情形，后支付给乙方。相反，如存在质量问题及出现其它违约情形，甲方有权直接扣付乙方质保金，如给甲方造成的损失超过质保金数额，乙方对超出部分仍应予赔偿。

　　七、材料、设备供应：

　　八、质量及验收

　　1、工程质量务必贴合本协议第四条约定标准，并按现行国家验收规范执行。质量保证期年，如工程资料涉及主体结构的，应终身质保。

　　2、项目经理须持有省建委核发的岗位证书，且在建工程不得超过两个，项目经理在现场的时间每一天不低于小时，负责处理工程上有关事务。

　　3、乙方所有进场人员未经甲方认可不得任意调换，若确实需更换，应提前3天以书面形式向甲方申请，否则，乙方任意调换人员达30%时，甲方有权终止合同，乙方无条件退场。

　　4、工程质量验收务必按规范进行，所有工程资料须与工程施工同步进行，随时供有关部门及人员查阅，不合格资料及时修正。

　　5、分项工序验收，以及隐蔽工程验收，务必经甲方及监理签字验收后方可进行下道工序施工。

　　6、甲方及监理应在收到乙方请验报告后小时内验收完毕并出具书面验收意见。*时甲方定期或不定期抽查，发现质量问题时，出具限期书面整改意见，乙方务必按甲方要求限期整改。若多次发现质量问题，或经两次整改仍不贴合要求，甲方有权根据状况要求支付违约金，严重的责令退场，一切损失由乙方负责。

　　7、竣工后，乙方应书面通知甲方及监理验收，乙方在竣工后天内带给贴合规范性要求的竣工图及全部竣工资料，并应一式份。

　　8、其他约定：按图纸说明施工，到达甲方、监理的要求，禁止随地洒落、倾倒。

　　九、施工组织与工期

　　1、乙方在收到甲方正式施工图纸三日内向甲方提交书面施工组织方案，乙方自行办理开工报告等相关手续，甲方对乙方的施工组织方案进行审核批准，安排图纸技术交底。

　　2、乙方务必按合同工期和批准的进度计划组织施工，理解甲方、监理对工程进度的监督、检查，工程实际进度与计划不符时，甲方、监理有权责令限期改善，乙方应按甲方、监理的要求提出整改措施报甲方、监理审批后执行，期间赶工费用由乙方自理。月进度明显滞后于进度计划时，甲方有权暂停支付工程款。若乙方明显无力按约定工期完工时，甲方有权调换施工队伍，乙方应在按到甲方退场通知的十日内无条件退场，并撤出所有人员及设备，工程款按实际完成工程量的%支付，否则甲方不支付任何款项，每拖延一天按总工程款的2承担延期违约金，造成其它损失的，应全额赔偿。

　　3、项目经理：现场代表（乙方）：

　　监理：现场代表（甲方）：

　　4、施工中的水、电、食宿、工具等设施的约定：乙方自行解决

　　十、安全及礼貌施工与管理

　　1、所有机械设备需满足工程施工需要，特殊设备须有安检证明。

　　2、特殊工程需持有劳动部门核发的上岗证，持证上岗。

　　3、乙方须严格执行有关安全操作管理规范。

　　4、乙方应按当地**有关部门规定进行施工场地标准化管理，因标准化管理不到位引起的一切处罚和损失由乙方自行承担。

　　5、乙方应优先发放施工人员工资，不得拖欠，并处理好劳资纠纷及相关问题，不得因此影响施工，以及不得给甲方造成任何不良影响，否则甲方有权采取解除合同责令退场要求赔偿损失要求支付违约金等措施。

　　6、在施工过程中发生的工伤事故或其他内部纠纷，由乙方自行处理并承担全部经济职责。

　　7、不得招收无身份证有劣迹身体残疾人员及童工。否则后果自负。

　　十一、甲方职责

　　1、按约定带给图纸资料，及进行图纸技术交底。

　　2、按约定向乙方支付工程款，若甲方因资金困难不能及时兑现，应与乙方协商，并可视不同状况向乙方承担应付款部分的银行贷款利息。

　　4、履行其它本协议约定的义务以及负责

　　十二、乙方职责

　　1、质保期内若发生质量问题，乙方应在接到甲方电话或书面通知日内进场维修，日内维修完毕，否则维修费从质保金中扣减。

　　2、应注意保护生态环境，注意施工安全，不得砍伐树木及损坏其它设施，注意护林防火。

　　3、乙方应按照相关规定，主动对工程项目进行质量跟踪回访。

　　4、务必服从甲方现场管理，遵守法律及及行政规章遵守各项规章制度，维护甲方声誉，如发现故意损害声誉，严重违反纪律，违反协议资料的行为，甲方有权给予经济处罚，直至终止合同。

　　5、乙方不得以任何理由擅自停工或消极怠工，以及采取吵闹威胁等不当手段，否则，甲方有权责令其退场，一切后果由乙方承担。

　　6、按约定保质保量的完成施工任务，贴合工期及质量要求。

　　十三、违约职责

　　1、双方应严格遵守协议，如有违反，按本协议相关约定承担违约职责。

　　2、如延误工期，每超过一天，按合同总价款的承担违约金，或每一天按1000元向甲方支付违约金。

　　3、如出现质量问题，以及违反本协议其它约定，乙方除应赔偿给甲方造成的全部经济损失外，甲方可视具体状况，要求乙方按合同总价款的1%—10%承担违约金。

　　十四、附则

　　1、本协议经双方签章后生效。

　　2、本协议于年月日在签署。

　　3、本协议一经签字，双方应严格遵守，如因执行本协议发生争议，双方应协商解决，协商不成，由签约所在地人民法院裁决。

　　4、本协议一式肆份，双方各执贰份，具有同等法律效力。

　　甲方（签章）：乙方（签章）：

　　法定代表人：法定代表人：

　　授权代表（签字）：授权代表（签字）：

　　年月日年月日

实用工程承包合同3

　　工程名称：

　　甲方(委托人)：xx市电信工程有限公司

　　乙方(受托人)：

　　二○○九年三月十八日

　　工程合作施工协议书

　　甲方(委托人)：xx市电信工程有限公司

　　乙方(受托人)：

　　依照《中华人民共和国合同法》和国家相关法律法规，结合本工程的具体情况，甲乙双方经友好协商，就甲方委托乙方承包工程施工的事宜，签订如下合同，共同遵守执行。

　　一、工程项目

　　1.工程名称：

　　2.建设单位：

　　3.工程地点：xx市

　　4.本合同价款：￥元(实际按建设单位审定的工程结算价款施工费的%作为乙方承包价款)。

　　5.工程分包形式：包工包料

　　二、甲方责任

　　1.甲方负责协调乙方工程结算工作。

　　2.负责监督工程实施的管理工作，负责审核工程实施计划。

　　3.指定工程项目负责人，协助办理工程变更、验收和工程实施的其他事宜。

　　4.甲方有权监督乙方施工质量，甲方代表可对正在施工和已施工完的.部分进行质量检查。

　　三、乙方责任

　　1.乙方不得将所承担的项目部分或全部转包第三方。

　　2.参加甲方组织的现场技术交底，及时向甲方提供施工方案和进度计划。

　　3.负责工程材料管理工作，严格按质量要求和材料配比进行施工，乙方施工中用料浪费及不合理的超出限额部分，由乙方负担。由于客观原因造成甲方提供的工程材料的剩余，剩余部分须在工程结束后退回甲方仓库并双方签署工余料签收证明。

　　4.严格按照施工图及其说明组织施工，出现工程变更时，必须由甲方、监理单位和建设单位确认。

　　5.如出现工程质量问题，乙方必须无条件返工，直至工程质量良好为止，甲方不承担返工费用。

　　6.乙方应遵守工程建设安全生产有关管理规定，严格按安全标准组织施工，杜绝发生施工安全事故，妥善处理施工中发生的争议。

　　7.工程竣工未移交建设单位之前，负责对现场的一切设施和工程成品进行保护。

　　8.乙方须在施工前向甲方提供参与施工的人员名单及资料作备案，在施工人员发生变更时应及报甲方备案。及时支付工人的工资，不得借故拖欠，甲方有权检查和监督工人工资的发放情况。发生劳资纠纷时，由乙方承担法律责任。

　　9.参加验收，编制结算和竣工文件，配合甲方进行相关验收移交工作。

　　四、工程工期

　　1.本工程施工日期为。

　　2.因甲方原因影响工期，工期顺延。

　　3.因设计变更及不可抗力因素等非乙方原因，影响工期，工期顺延。

　　4.因乙方责任不能按期开工或中途停工，影响工期，工期不顺延。

　　五、质量保证

　　1.本工程必须通过建设单位的初验、试运行、终验。

　　2.乙方必须健全质量检验制度和质量控制体系，现场设质量安全检验员，做好自检记录。

　　3.乙方必须按照国家规定的质量检验标准、施工验收规范和施工图纸组织施工。

　　六、安全施工

　　1.乙方必须贯彻执行国家及行业的安全生产法律、法规及规范和标准。

　　2.必须遵守甲方安全生产规章制度，严格遵守操作规程，不得违章操作、违章指挥、野蛮施工。

　　3.乙方原因所造成的安全事故，由乙方承担全部责任、损失和费用。

　　4.乙方必须严格按要求施工，杜绝亡人事故，否则相应责任自负。

　　七、工程验收

　　1.验收必须按信息产业部颁施工及验收规范要求进行。

　　2.工程质量经验收评定为不合格工程，乙方需无条件返工，返工费用由乙方承担。

　　八、竣工结算和付款方式

　　1.甲方收到建设方(或投资单位)关于本项目的工程款项(预付款、进度款、结算款等)后，在15个工作日内向乙方支付相应的款项。

　　2.付款程序：乙方应遵守甲方的付款程序，甲方有义务向乙方介绍甲方财务部的付款流程。工程款支付以银行转帐方式进行支付

　　九、违约责任

　　1.合同履行中任何一方无正当理由而单方提出终止合同，均属单方违约，毁约方承担赔偿因此造成各方的全部经济损失。

　　2.除非双方协议将合同终止，或因一方违约使合同无法履行，违约方承担违约责任后仍必须继续履行合同。

　　3.因工程质量造成的损失，乙方承担全部责任并赔偿全部经济损失。

　　十、仲裁条款

　　甲方和乙方在履行合同时发生争议，可以自行和解或要求有关主管部门调解，任何一方不愿和解、调解或和解、调解不成的，向有管辖权的人民法院起诉。

　　十一、其它约定

　　1.本合同未尽事宜，由双方友好协商解决。

　　2.本合同经签字盖章后生效，工程验收合格并全部付清工程款后失效。

　　3.本合同一式四份，甲方执二份，乙方执二份，，具同等效力。

　　甲方：(盖章)乙方：(盖章)

　　单位名称：xx市电信工程有限公司单位名称：

　　法定代表人：______法定代表人：______

　　委托代理人：______委托代理人：______

　　电话：______电话：______

　　合同签署日期：______年______月______日

实用工程承包合同4

　　甲方：

　　乙方：

　　一、承包内容

　　1、乙方根据甲方提供的施工图纸及相关的施工资料，制定外墙保温工程施工计划，确保工程按质按量的完成。本工程工期为( )。

　　2、乙方按合同要求制定有力措施，确保项工程质量达标。

　　3、乙方依据甲方提供的施工图纸施工，所使用材料外墙保温按设计要求为防火等级B2级6厘米厚挤塑聚苯乙烯泡沫板，所有材料均需乙方现场取样送检合格后，乙方提供样板，待甲方确定合格后，乙方

　　方可施工，施工中所需一切材料及辅助材料、工具均由乙方负责，施工过程中乙方 要确保质量要求。

　　4、乙方承包施工期间，施工人员住、吃、材料堆放及垂直运输均由乙方负责。施工用电，用水甲方均提供至一级配电箱，水池。

　　5、施工期间因各工种工期进度塔接配合等因素造成等

　　6、施工期间乙方负有管理责任，乙方应加强施工现场安全管理，所有施工人员进场必须佩带安全帽，架体内施工人员正确佩带安全带及使用安全绳，乙方

　　在安装吊篮必须符合建筑安装安全检查标准，施工期间出现任何安全事故均由乙方负责。

　　7、乙方负责承担施工期间及竣工保修期内一切质量问题。并根据通知及时处理，如因乙方延误，造成的一切损失，甲方有权在其保修金内扣除。

　　8、付款方式：

　　按乙方完成的工程量及核定单价( )，计算总造价，预算面积为(

　　)。材料及所有设备进场后，甲方应付材料款按每车总价付款。施工一星期需付生活费。施工至每栋楼的.三分之一后，甲方支付每栋楼的35%，施工至每栋楼的三分之二后支付每栋楼的35%，待竣工验收合格后，支付每栋楼的25%，留每栋楼的5%作为质理保证金，待保修期满

　　后结清。

　　9、本工程要保证按质按量的完成，达到国家外墙保温验收标准，如乙方未按合同规定按时完工，给甲方造成损失，由乙方予以补偿，如在施工期间由于不可抗力造成的工期延误，给予相应顺延。

　　10、本合同有效期限：

　　自双方签订合同之日起至本合同所涉及工程保修期满，工程款结清止。

　　11、本合同一式两份经甲、乙双方签字生效。

　　甲方(公章)：_________ 乙方(公章)：_________

　　法定代表人(签字)：_________ 法定代表人(签字)：_________

　　_________年____月____日 _________年____月____日

实用工程承包合同5

　　甲方：

　　乙方：

　　为了加快通信建设，保障工程安全施工，提高工程质量，甲方与乙方签订施工安全协议，以明确双方责任，共同遵守。

　　一、乙方应遵守工程建设安全生产有关管理规定，严格按安全标准组织施工，并随时接受行业安全检查人员依法实施的监督检查，采取必要的安全防护措施，消除事故隐患。在施工期间发生的一切安全事故，及人身伤亡事故均由乙方承担。

　　二、乙方应爱护通信设施，严格遵守操作规程，施工期间无责任性人员伤亡事故无责任性通信阻断及其它安全事故。

　　三、乙方应对其在施工场地的工作人员进行安全教育，并对他们的安全负责。甲方不得要求乙方违反安全管理的'规定进行施工。

　　四、乙方要经常进行安全检查，督促落实安全操作规程，特别是对有电力线等地形复杂的施工现场必须有项目经理在场监督才能施工。

　　五、根据工程要求，提供和维修非夜间施工使用的照明、围栏设施，并负责安全保卫。

　　六、遵守**有关主管部门对施工场地交通、施工噪音以及环境保护和安全生产等的管理规定，按规定办理有关手续。

　　七、已竣工工程未交付甲方之前，乙方按施工合同专用条款的约定负责已完工程的保护工作，保护期间发生的损坏，乙方自费予以修复。

　　八、按施工合同专用条款约定做好施工场地地下管线和邻*建筑物、构筑物(包括文物保护建筑)、古树名木的保护工作。

　　九、本协议一式两份，甲方一份，乙方一份，协议有效日期自签字日期至______年______月______日。

　　甲方:乙方：______

　　负责人(代表人)：______负责人(代表人)：______

　　______年______月______日______年______月______日

实用工程承包合同6

　　甲方：

　　乙方：

　　根据《中华人民共和国经济法》，《建筑安装工程承包条例》及《建筑安装工程总分包实施办法》等有关规定，双方本着共同合作，互惠互利的原则，制定本合同，具体条款如下：

　　一、施工资料：

　　给甲方海河东二路建材园区内的两栋厂房以清包的方式上彩钢瓦，包括焊砣，下预埋件，上彩钢瓦等相关彩钢的项目。

　　二、甲方管理规定：

　　1、乙方在施工过程中务必按工地的`各项施工管理制度执行。

　　2、乙方在施工过程中务必以报价单的施工项目、施工工艺、施工材料为准。

　　3、乙方在每一天的下班前务必把施工工地的卫生搞好，做到每一天清扫干净。

　　4、现场的施工材料务必堆放整齐，摆放有序。

　　5、乙方在施工过程中务必以公司签订的施工工期为准并在施工工期内完工。

　　三、合同签生效后，甲方按如下表中约定直接向乙方支付工程款：

　　付款方式如下：

　　本工程的工程总价为：__________

　　第一次：工程款为______﹪

　　第二次：工程款为______﹪

　　第三次：工程款为______﹪

　　四、甲方职责：

　　1、甲方负责与乙方的各项协调工作。

　　2、负责协调乙方办理入场的各项管理手续。

　　3、负责工程进展的监督检查，竣工验收。

　　五、乙方职责

　　1、乙方作为工程合同的具体执行人，要对甲方负责。

　　2、负责工程的施工管理、施工质量、施工工艺、施工材料、施工质量验收工作。

　　3、务必保证施工人员的人身安全，出现各种安全事故乙方全权负责。

　　4、劳动保护用品及施工工具由乙方自行解决。

　　5、由于乙方对各种事故负全责，乙方应承担各种事故给甲方造成的各种损失并赔偿损失。

　　六、附则

　　1、本协议经甲乙双方签后生效。

　　2、本协议一式两份，甲乙双方各执一份，具有同等法律效率。

　　3、本协议未尽事宜，双方可另行商议。

　　甲方签〔签章〕：乙方签〔签章〕：

　　___年__月__日___年__月__日

实用工程承包合同7

　　甲方（劳务发包方）：____________________

　　乙方（劳务承包方）：____________________

　　甲乙双方本着友好合作的态度，按照《民法典》等相关法律，在*等公正的情况下签定如下合同：

　　一、工程概况

　　工程地址：____________________

　　工程名称：____________________

　　工程内容：____________________

　　二、承包价格

　　1。室内消火栓系统只按箱体数量计算，不计管道及配件等其他安装费用。具体单价如下：

　　箱体规格：1600_700_240，单价：元/只

　　2。室内喷淋系统只按喷头数量计算，不计管道及配件等其他安装费用。具体单价如下：

　　喷头类型：下喷，单价：__元/只

　　3。消防报警系统按探头数量计算，另计弱电线管安装费用（元/米）。具体单价如下：

　　探头单价：元/只

　　4。室外消防给水系统只按管道长度计算（消防水池给水主管至室外市政给水管，约__米），不计配件等其他安装费用。共计__元，土方开挖费用不包含在内。

　　5。开洞、堵洞及暗箱开墙洞等零星费用。具体单价如下：费用内容：开DN150洞，单价：__元/只

　　6。由于设计、建设方及监理要求变更等签证内容，人工费甲方应按照签证单最终审计后定额人工费支付另支付___给乙方。

　　7。消防水泵房含2台消防主泵、2台稳压泵、1台气压罐、1台湿式报警阀共计__元。

　　8。消防系统调试费仅计取报警系统调试费，小计__元。消火栓、喷淋系统调试费不再另计龋

　　三、付款方式

　　1。甲方在乙方进场施工后1周内支付乙方元作为当月生活费。

　　2。乙方待消防喷淋支管、弱电支管（含穿线）安装结束后，甲方在1周内内支付乙方工程量的85﹪的工程款；待消防部门验收合格后一个月内付清余款。

　　四、材料及施工施工场地

　　1。工程材料由乙方开列数量清单，甲方选择品牌给乙方购买，乙方负责施工，材料实行多退少补。乙方的`施工工具和试压等检测工具由乙方自备。

　　2。乙方应提前2天向甲方提供需购材料清单，甲方应在2天内及时采购材料供施工队使用，双方应各自承担对方拖延工期的责任和经济损失。

　　3。甲方在乙方进场前需提供施工工作面及住所。如在外租房由甲方支付房租，乙方支付水电费。

　　五、合同争议

　　1。出现争议甲乙双方先协商。

　　2。协商不成可向争议所在地法院提起诉讼。

　　3。本合同一式两份，双方各执一份。

　　甲方代表（签字）：____________________

　　乙方负责人（签字）：____________________

实用工程承包合同8

　　甲方：

　　乙方：

　　经甲、乙双方共同协商，将东街小学操场南大门不锈钢大门承包给乙方，本着相互协作，大力配合的原则，特制定本合同。

　　一、包工包料及材料：

　　大门每个11616元，规格4.84m×3.05m（含费）包括方宫50×50m×1.5mm、不锈钢钢板1.2×2.4×1.5mm、门轴、瞄头、人工及辅材费。

　　二、安全、工伤一切事故由乙方承担。

　　三、工期20xx年7月20日至20xx年8月20日，如期不完成，每推迟一天扣除总造价5%。

　　四、甲方验收合格后，一次性付清工程款。

　　五、本合同一式两份，甲、乙双方各持一份。

　　甲方（公章）：_________

　　乙方（公章）：_________

实用工程承包合同9

　　甲方：（以下简称甲方）

　　乙方：（以下简称乙方）

　　按照《中华人民共和国合同法》和《电力安装工程承包合同条例》的原则，结合本工程具体情况，为明确双方经济责任，保质、保量、保工期、安全顺利完成工程任务，甲、乙双方经相互协商，特签定以下合同，以便共同遵守执行。

　　一、工程名称：

　　二、工程地点：

　　三、承包范围：设计以甲方图纸为准，甲方配电工程线路架设施工（_______米）。

　　四、开竣工时间：____年___月___日至____年___月___日。

　　五、配电工程线路架设总造价为人民币_______元整（￥元），经甲、乙方双方协商，本工程承包方式为包干制，乙方负责本工程所需材料及施工。

　　六、工程款支付方式：甲方于____年___月___日一次性支付乙方前期施工材料款：￥_______元，乙方收到款后，日内组织施工，施工完毕验收合格后付全部工程款。

　　七、技术资料：

　　凡是乙方施工承担工程，必须做到资料齐全，手续完备。

　　八、损失责任：工程开工后，乙方严格按图施工，工程项目变更影响结构的必须经甲方同意，凡擅自变更项目或质量事故不合格项目均由乙方承担全部经济损失。

　　九、安全生产：

　　工程开工前，乙方必须接受甲方的安全教育并做好队、组二级安全教育。施工中做好每道工序的安全交底工作，乙方必须严格实行安全操作规程，安全岗、安全帽、安全标牌、警牌、安全施工日记等不许齐。本工程的安全事故均由乙方承担，包含国家强制规范要求、人身伤害保险费用，甲方不负责。

　　十、违约责任：

　　按《电力工程施工合同》示范文本通用条款的有关规定执行。

　　十一、保修条款：

　　以国家电力部门出台的`保修周期一年为准，因施工质量造成的一切损失均由乙方承担，不可抗拒的因素除外。

　　十二、合同以双方签字之日起生效。

　　本合同一式两份，甲、乙双方各执壹份，自双方签字盖章之日起生效，工程验收决算完毕一年后失效。

　　合同签订日期：____年___月___日

　　甲方（签章）：

　　乙方（签章）：

　　代表：

　　代表：

　　电话：

　　电话：

实用工程承包合同10

　　发包方：(以下简称甲方)

　　承包方：(以下简称乙方)

　　为了确保宁陕县森林大酒店商用楼工程顺利交付使用，经双方友好协商，本着*等互利、公*、公正、合理的原则，根据中华人民共和国合同法建筑法和省、市有关法律法规规定。结合省市相关部门的政策和条例与本工程的实际情况，特定立本合同条款，供双方相互监督执行。

　　第一条：工程概况

　　1、工程名称：

　　2、工程地点：

　　3、工程结构：框架结构

　　4、建筑面积：约23000m(最终按实际建筑面积计算)

　　第二条：承包内容

　　乙方承包森林大酒店的整栋装修项目。承包内容包括：从地下室至地面以上十八层的砌体、内填充墙粉刷、构造柱、门窗顶过梁的预制安装、门窗边塞缝、女儿墙、压顶、屋面垫层、楼梯、散水、坡道及零星所属土建构造清理卫生等全过程。

　　第三条：质量

　　工程质量应达到国家规范验收合格标准。

　　第四条：承包价款及计算方式

　　建筑面积参照陕西99预算定额计算，阳台全算。双方确认价每*方按建筑面积壹佰贰拾圆(120元)人民币，管道层按标准层同等单价计算。由于地下室和一、二、三层楼层超高，在按图纸结算完后的基础上另行增加第一层的.实际建筑面积(第一层建筑面积约1500m)，合并在图纸的总建筑面积中一并结算。(此单价不含税)。

　　第五条：付款方式

　　按当月已完成工程量的75%支付，工程完工后十日内付至90%，验收合格后七天内付至97%，余3%为质保金，保质期为一年期满后一次付清。

　　第六条：工期要求

　　每月以项目部下发的进度计划表为准。

　　第七条：双方责任与义务

　　甲方:

　　1、甲方同意乙方的民工在1#楼在建工程入住，但床与其他门窗、照明用电设施由乙方自理。严禁在建工程内明火做饭与使用电磁炉、电热棒并保证做好环境卫生。

　　2、甲方提供给乙方水、电免费使用。(主水管道接至楼顶、每层安装一个水龙头。电送上楼，每隔三层接一个三级箱。)

　　3、甲方提供施工电梯、内墙脚手架、搅拌机、架子车、灰斗车、大水桶、高椅。(铁锹、刮杠、滚筒、排刷、水管、灰盆、灰桶、扫帚、施工用线及其他手头工具由乙方自备)。

　　4、甲方提供完整施工图纸一套。

　　乙方：

　　1、乙方必须提前组织足够的劳动力以保证工程顺利进行。

　　2、认真施工保证工程质量组织配合好现场施工员的技术管理与安全指挥。

　　3、不得浪费材料每日下班前必须将已搅拌的砂浆合理使用完，当日落地灰必须在当日清理干净并合理使用。

　　4、各楼层每个工序完成必须清理卫生一次(所清理的卫生必须从施工电梯运至一层堆放到指定地点，不得把垃圾从楼层里往外倒下)

　　第八条：安全

　　甲方应做好各项安全防护措施。乙方必须遵守建筑工程有关安全条例并配合当地治安工作与工程施工现场的规章制度。如有违章操作而发生事故概由乙方自负，轻者按有关条例或规章制度处理，重者送当地**机关制裁。乙方在施工当中严禁违规作业。

　　第九条：其他

　　1、因图纸变更增加的工程量甲方需给乙方另行计算费用。在乙方承包的范围外如甲方需要向乙方调度临时用工，乙方应积极配合。所派的临时用工工资由甲方支付，技术工按每人每天150元，普工每人每天90元。

　　2、签订合同之日乙方须向甲方缴纳保证金伍万圆(50000.00元)人民币，该款在付第一次进度款时全额退还。

　　3、甲方应按合同及时给乙方支付工程进度款，否则乙方可暂停工程施工，或因甲方造成材料不到位及其他原因导致工程停工、停工三天以上(包含三天)甲方应给乙方补偿误工损失费及管理费。

　　4、乙方应按甲方进度要求安排足够的劳动力，不得耽误工期，不得无故停工、**闹事。如因乙方原因造成拖延工期甲方有权对乙方进行经济处罚、严重者甲方有权强制责令乙方退场。乙方所完成的工程量按百分六十结算(包含甲方的一切损失费)。

　　第十条：争议

　　本合同未尽事宜双方协商解决或签订补充协议，与本合同具有同等的法律效力。协商不成时可提交当地劳动仲裁部门仲裁。

　　第十一条

　　本合同一式四份双方各持两份。双方代表签字加盖合同章后生效。

　　甲方(盖章)：__________________乙方：_________________________

　　代表人(签字)：________________身份证号码：____________________

　　_________年________月_______日_________年________月_______日

实用工程承包合同11

　　发包方：

　　施工方：

　　工程名称：______

　　工程地址：______

　　发包方开发建设________心工程，诚意邀请我方参与，经双方友好协商订立合同如下：

　　一、承包方式：包工不包料。

　　二、承包范围：该工程项目建设内容设计图中的给排水单项工程施工。

　　具体为：室内给排水主管、雨水管道、卫生间二次装修给排水管，大、小便器具，室外给排水管道，污水管道安装。

　　三、承包安装工程单价：

　　1、室内部分：按设计图施工建筑总面积__元/*放计价(含税)。

　　2、室外部分：给水管道按照发包方采购管材单价的三分之一计价，据实结算。排污管道、雨水管道按国家__定额统一计价结算。

　　四、其它内容：土石方、管道沟槽开挖不属承包方施工范围，由发包方另行安排施工。设计变更增加部分另行计价。发包方指令施工设计图以外的内容另行计价。因其它原因

　　等，施工资料由土建单位统一建立，该工程所需材料由发包方负责。

　　五、安全施工方面：由承包方组织教育，确保安全条件下施工。

　　六、质量方面：

　　1、承包方负责给排水施工质量，严格把握材料质量关，不合格产品不予安装(除发包方要求安装外)。

　　2、质量保证期为一年。一周年内出现安装质量问题，全部由承包方负责。如因后期管理不到位，使用不正确或其它原因导致的.承包方不负责。

　　七、安装工资支付方式：由于包工不包料系全部人工工资，因此，承包方需按工程施工总进度支付人工工资的__%。预留__%的质保金，工程决算时一次性付清人工工资。

　　八、此合同经发包、承包方负责人双方签字后生效，具有同等法律效力。

　　发包方(法人)签字：__________

　　承包方(法人)签字：__________

　　_____年_____月_____日

实用工程承包合同12

　　甲方：__________(以下简称甲方)

　　乙方：__________(以下简称乙方)

　　甲方将_______________发包给乙方施工，《根据承包合同条例》精神以及本工程的实际情况，经甲、乙双方协商，签订承包合同条款如下，双方共同遵守执行。

　　一、工程名称：

　　二、承包范围：

　　三、乙方责任：

　　一)、乙方责任

　　1、严格按照施工说明与甲方交底及现行施工规范、规程施工，确保施工质量符合设计要求及规范要求。

　　2、严格按照现行建筑行业安全生产条例和施工安全制度以及安全技术交底作业，遵守公司、工地各项安全制度，如出现工伤事故由保险公司赔偿。甲方不负责一切安全事故(含经济)。

　　3、负责项目施工时使用的所有机具。

　　4、施工前乙方应对各进场施工人员做好安全技术交底工作。

　　5、乙方对各进场作业人员必须听从甲方人员的指挥。

　　6、乙方必须对其施工至结算期间的防漏工作(管及配件接口、砼孔口等乙方施工部位)负责。在此期间出现的质量问题，乙方接到甲方通知后马上改。

　　四、承包及结算方式：

　　1、该项目以乙方带操作工具全包形式承包。(包括：电动工具、清洁工具、斗车、水管等所用工具)

　　2、工程结算

　　五、工程付款

　　1、乙方必须得到甲方的质量、外观确认后才可向甲方申请支付工程款。

　　2、每月上旬按上月实际完成工程量付至80%。

　　3、工程完工后完成验收后20%在三个月内付清。

　　六、工程质量与验收

　　1、乙方必须做到文明施工，当天完工当天清理现场余留的垃圾，严格按施图及国家颂发的`现行施工规范验收标准施工及验收。

　　2、乙方施工的项目因质量问题需要返工的，由乙方无偿返工至符合要求，并赔偿经甲方由此造成的损失(材料、工期罚款等)。

　　七、工期：

　　1、经双方协商工期为：外墙泥水工进度同步。

　　八、其它约定

　　1、该项目乙方以包干形式承包，包括凿孔、开料、铺浆、装管卡、管身清洁所需材料、装管(配件)、校正、固定、捣孔砼、修补孔口装卸、试水等全工序。

　　2、乙方严禁对甲方提供的机具进行其安全设施及机件的破坏，一经发现，甲方将视情节轻重，对乙方作壹佰元以上的罚款。

　　3、乙方如因下列方面达不到甲方要求，甲方有权责令乙方离场并终止合同，并按现场安装的工程量支付50%的工程款，其余由甲方自行处理，因此造成的一切损失和责任均由乙方负责;○1乙方中途离场;○2乙方在施工过程中，因人力或技术力量不足、机械不足，连续两天或累计三天影响工程进度的;乙方不遵守、不执行甲方制定的规定和守则;○3乙方施工工程质量有达不到合格，严重影响质量的。

　　4、如发现乙方施工工艺差，不遵守工地守则等现象，甲方随时有权对乙方作经济处罚。

　　5、施工期间，乙方负责人(或指定带班)必须在工地指挥、协调。

　　6、本合同未详细说明分清的，材料属甲方负责，作业机械、工具、作业工艺属乙方负责。

　　本合同一式两份，甲乙双方各执一份，由签定之日起生效，工程完工结算后失效。

　　甲方代表签名：__________

　　乙方代表签名：__________

　　乙方身份证号码：__________联络电话：__________

　　双方签定合同时间：_____年_____月_____日

钻井工程承包合同菁选（扩展6）

——工程承包合同菁选

关于工程承包合同集锦15篇

　　在当今不断发展的世界，合同出现的次数越来越多，合同是企业发展中一个非常重要的因素。知道吗，写合同可是有方法的哦，以下是小编为大家收集的关于工程承包合同，供大家参考借鉴，希望可以帮助到有需要的朋友。

关于工程承包合同1

　　发包方： (以下简称甲方)

　　承包方： (以下简称乙方)

　　甲方在山东XX寿光XX35兆瓦光伏电站土方项目，同意将该土方项目以包工包料形式承包给乙方施工。依照《中华人民共和国建筑法》、《中华人民共和国合同法》及有关法律法规，本着*等互利的原则，结合本工程具体情况，经甲、乙双方协商达成以下合同条款：

　　一、工程概况

　　1、工程名称：山东XX寿光XX35兆瓦光伏电站土方项目

　　2、工程地点：山东寿光XX

　　二、承包方式：以包工包料的形式承包给乙方施工。乙方应包该项工程的施工质量、工期、施工安全及工程竣工验收合格。

　　三、工程造价及承包范围：

　　1、场*：在满足施工要求范围内，要求场地*整，无缺陷，价格以整体总包的形式，价格总计6万元(陆万元整)。

　　2、场地回填：根据工程项目，根据总包方提供土方量，场地内需回填土方43000立方，价格为9元立方，工程款合计387000元(参拾扒万柒仟元整)。

　　3、场地内修路：场地内需修路约7000，要求路基础宽4，石子铺设厚度20c，路面压实，符合总包方的要求，价格88元每断面(即22元*方米)，由于场地原因，具体结算方式根据甲方要求来据实结算。

　　四、工程款支付方式：

　　1、根据上海XX公司(总包方)的付款方式，甲方(____市

　　华健XX工程有限公司)来支付乙方的工程进度款。

　　五、施工工期：

　　1、根据上海XX公司(总包方)的工期进度要求来合理施工。

　　2、因不可抗拒的'客观情况影响工程进度的，经甲、乙双方协商，工期可相应顺延。

　　六、甲方的工作及责任：

　　1、开工前、准确提供建筑物四大角位置的控制点、水准点及0.00位置。

　　2、开工前，由甲、乙双方组织图纸会审和技术交底。协商一致，方可施工。

　　3、甲方要根据上海XX公司(总包方)的进度款要求来支付工程进度款。

　　七、乙方的工作及责任：

　　1、乙方在施工中必须有足够的建筑材料和建筑机械，以保证工作项目的顺利完成。乙方施工要*整场地清除地上、地下障碍物等，处理邻*建筑物保护工作，并承担以上工作的费用和安全责任。

　　2、乙方处理地下管线及临*建筑的保护工作。

　　3、乙方必须按甲方提供的图纸及相关建筑法律、法规、强制性标准施工。在工程质量方面同要达到国家规定的质量验收合格标准，并按规定的时间完成任务整个工程项目。

　　4、在施工过程中，乙方必须服从甲方代表(或监理人员)的监督，加强各班组人员的管理。提高安全施工意识，做好安全文明施工工作。如出现安全事故或打架斗殴事件所造成的一切损失，概由乙方负责

关于工程承包合同2

　　[摘要]论述建设工程合同管理的概念，他的目的以及任务，目标特点.要想研究建设工程合同管理就必须学会理解其以上的东西，深刻的体会他的作用，以及日常生活中的运用，不紧要学会这些，我们也要学会在工程方面合同的作用，在一个工程中双方必须依靠合同来维持合作，不可违反合同。否则要受法律的制止，所以说它与法律是相辅想成，具有一定关系的，我们也要知道合同体系，合同担保和保险，合同的索赔问题，合同的检定与实行问题.

　　[关键字] 建设工程合同管理 索赔 规范

　　一、建设工程合同管理的重 要性及其意义

　　建设工程合同管理,是市场经济和工程建设管理中一项十分重要的内容。在工程项目的建筑过程中,其主体的行为必定会形成各个方面的社会关系,诸如**建筑管理机关、项目法人单位(业主)、设计单位、施工单位、监理单位、材料设备供应商等。其中除了**管理机关是依据法律、法规对工程建设主体行使行政监督管理外,其他各方面社会关系却是通过“合同”这一契约关系来完成的。工程建设活动的质量、投资和进度都是在合同管理的调整、保护和制约下进行的。建设工程合同管理的特点是涉及面广、综合性强,其重要性和意义表现在:

　　1)社会主义市场经济的要求。市场经济的一个重要特征是依法办事和鼓励自由竞争,合同管理就是法制(合同法、建筑法等等)管理。

　　2)现代企业自身发展要求。现代企业产权明晰,权责明确,政企分开,科学管理,建筑工程合同中的施工合同是业主与建筑施工企业进行工程发包和承包的重要法律形式,是工程施工、监理和验收的重要法律依据,是建筑施工企业走向市场的桥梁和纽带,合同的内容也直接关系双方的根本利益。

　　3)强化合同管理,提高履约率。

　　4)合同管理对开拓国际市场,尽快与国际接轨,也有十分重要意义。我国已加入世界贸易组织

　　二、建设工程合同的种类一个工程项目从立项到投入使用,特别是大中型项目,需要经历一个十分复杂的过程。在这个过程中,鉴订的合同可能有很多,但主要有以下几种:

　　1)建筑工程勘察设计合同:项目法人(业主,发包人)与勘察人、设计人(承包人)为完成一定的勘察、设计任务,明确双方权利、义务的协议。主要内容包括提交有关基础资料和勘察设计文件(包括概预算)的日期和质量要求、费用及其他协作条件等条款。《建设工程勘察设计管理条例》、《建设工程勘察和设计单位资质管理规定》、《建设工程勘察质量管理办法》、《建设工程勘察设计市场管理规定》等是此合同的签订依据。

　　2)建设工程委托监理合同:业主聘请监理单位代其对建设工程项目进行监督管理,明确双方权利、义务、责任的协议,该协议称为建设工程委托监理合同简称监理

　　合同。其主要内容包括监理对象,双方权利、义务、责任、酬金、违约责任和争议解决方式,其主要特征是高智能的技术性服务。《工程建设监理规定》、《工程建设监理单位资质管理试行办法》、《关于发布工程建设监理费有关规定的通知》等为监理合同的主要法律依据。

　　3)建设工程施工合同:建设工程施工合同是承包人进行工程建设施工,发包人支付价款的合同。合同的主要内容包括工程范围、建设工期、开工与竣工时间、工程质量标准、工程造价、技术资料交付时间、材料设备供应、质量保修范围和保证期、双方互相协作条款等。其主要法律依据是《中华人民共和国建筑法》、《中华人民共和国招标投标法》、《建设工程质量管理条例》、《建筑工程施工许可管理办法》、《建筑业企业资质管理规定》)、《房屋建筑工程和市政基础设施工程竣工验收暂行规定》、《房屋建筑工程质量维修办法》等。结合我国具体情况和FIDIC(国际咨询工程师联合会)土木工程施工合同条件,国家***、国家工商行政管理局(20xx年)发布的《建设工程施工合同文本》是各类工业与民用建筑施工管理和设备安装的合同样本。

　　4)建设工程物资采购合同:建设工程物资采购合同是具有*等主体的自然人、法人、其他组织之间为实现建设工程物资买卖,设立、变更、终止相互权利、义务关系的协议,一般分为材料采购合同和设备采购合同。其主要内容包括双方当事人的详情、合同价款、技术标准和质量标准、采购数量和计量方法、包装方式、付款方式和办法、交货期限、违约责任及其他条款等。其法律依据有《建筑法》、《招标投标法》、《工程建设项目招标范围和规模标准规定》和地方法规等。

　　5)其他合同:加工承揽合同、技术合同、租赁合同等在《合同法》中均有所涉及,他们在建筑工程中应

　　用较少,这里就不在赘述。

　　三、建设工程合同管理的内容

　　1)建立合同管理体系及管理制度,建立、健全合同管理档案。

　　2)合同订立前的管理。采取认真、严格的态度,做好市场预测、资信调查和订立应具备的相应条件调查等合同订立前的准备工作。

　　3)合同订立中的管理。订立合同是==-一种法律行为,双方应当认真凭实据严肃拟

　　定合同条款,做到合同合法、公*、全面、明确、有效。

　　4)合同履行中的管理。认真分析和跟踪管理合同执行情况,及时处理有关工程索赔事宜和合同纠纷事宜。

　　四、建设工程合同管理目的

　　为规范合同的管理，防范与控制合同风险，有效维护公司的合法权益，制定本制度。

　　4．1合同的主体

　　订立合同的主体必须是公司及所属各公司中具有法人资格，能独立承担民事责任的组织，其他部门、机构、分公司等不得擅自签订合同。

　　订立合同前，应当对对方当事人的主体资格、资信能力、履约能力进行调查，不得与不能独立承担民事责任的组织签订合同，也不得与法人单位签订与该单位履约能力明显不相符的经济合同。

　　公司一般不与自然人签订经济合同，确有必要签订经济合同，应经公司总经理同意。

　　4．2合同的形式

　　订立合同，除即时交割（银货两讫）的简单小额经济事务外，应当采用书面形式。 “书面形式”是指合同书、补充协议、公文信件、数据电文（包括电报、传真、电子邮件等），除情况紧急或条件限制外，公司一般要求采用正式的合同书形式。

　　4．3合同的内容

　　4．3．1当事人的名称、住所：合同抬头、落款、公章以及对方当事人提供的资信情况载明的当事人的名称、住所应保持一致。

　　4．3．2合同标的：合同标的应具有唯一性、准确性，买卖合同应详细约定规格、型号、商标、产地、等级等内容；服务合同应约定详细的服务内容及要求；对合同标的无法以文字描述的应将图纸作为合同的附件。

　　4．3．3数量：合同应采用国家标准的计量单位，一般应约定标的物数量，常年经销合同无法约定确切数量的应约定数量的确定方式（如电报、传真、送货单、发票等）。

　　4．3．4质量：有国家标准，部门行业标准或企业标准的，应约定所采用标准的代号；化工产品等可以用指标描述的产品应约定主要指标要求（标准已涵盖的除外）；凭样品支付的应约定样品的产生方式及样品存放地点。

　　4．3．5价款或报酬：价款或者报酬应在合同中明确，采用折扣形式的应约定合同的实际价款；价款的支付方式如转帐支票、汇票（电汇、票汇、信汇）、托收、信用证、现金等应予以明确；价款或报酬的'支付期限应约定确切日期或约定在一定条件成就后多少日内支付。

　　4．3．6履行期限、地点和方式

　　履行期限应具体明确定，无法约定具体时间的，应在合同中约定履行期间的方式； 合同履行地点应力争作对本方有利的约定，如买卖合同一般约定交货地点为本公司仓库或本公司的住所地；约定具体地名的应明确至市辖区或县一级；

　　买卖合同在合同中一般应约定交付的手续，即合同履行的标志，如托运单、仓库保管员签单等。

　　4．3．7合同的担保

　　合同中对方事人要求提供担保或本方要求对方当事人提供担保的，应结合具体情况根据《担保法》的要求办理相关手续。

　　4．3．8合同的解释

　　合同文本中所有文字应具有排它性的解释，对可能引起歧义的文字和某些非法定专用词语应在合同中进行解释。

　　4．3．9保密条款

　　对技术类合同和其他涉及经营信息、技术信息的合同应约定保密承诺与违反保密承诺时的违约责任。

　　4．3．10合同联系制度

　　履行期限长的重大经济合同应当约定合同双方联系制度。

　　五、加强合同管理的措施

　　1)普及建筑法规及合同法教育,培训合同管理人才。通过学*有关的法律法规,使合同当事人能知法、用法,能公正、公*、公开、独立地工作,做好建设工程合同管理工作。

　　2)设立专门合同管理机构和配备合同管理人员。地方**应设立专门合同管理机构和配备合同管理人员,对建设工程合同实施登记、审查等监督管理;项目业主、建筑企业内部设立专门合同管理机构和配备合同管理人员,建立和健全有关规章制度。建立合同台帐,并进行统计、检查。

　　3)积极推行合同示范文本制度。积极推行合同示范文本制度,一方面有助于当事人了解、掌握有关法律法规,有助于合同签定的合法、公*、全面、明确、有效;另一方面,便于**合同管理机关的监督管理,也有利于仲裁机构或人民法院对合同纠纷的裁决。

　　4)实现建设合同的计算机管理。建立以微机数据库系统为基础的合同管理,便于对信息资料的收集、整理、存储、处理、分析和使用。

　　5)推行“重信誉、守合同”评比活动,使大家关心合同管理,增强大家自觉履行合同意识。

　　6)借鉴和运用国外先进经验和通用规范。借鉴国外运行的合同管理经验,如国际咨询工程师联合会

　　编制的《FIDIC土木工程施工合同条件》或其他国家一些成功经验。对完善我国建设项目的合同管理制度和市场开发,都有十分重要的作用。

　　总之,通过良好的合同管理,才能保证合同当事人、合同订立形式和程序的合法性,才能保证合同内容的全面、合法、明确,进而维护合同双方的合法权益,维护社会正常的经济秩序,创造较好的社会和经济效益,使有限的投资发挥最大的经济效果。

　　六、建设工程合同管理概念与目的：

　　建设工程施工合同作为一种典型合同，具有它自身的特殊性和复杂性，它是甲乙双方在实施合同中的一切活动的主要依据；是甲乙双方为实现建设工程目标，明确相互责任、权利、义务关系的协议；是甲方进行工程建设，支付价款，控制工程项目质量、进度、投资，进而保证工程建设活动顺利进行的重要文件。一份全面、周密的合同，可以为降低工程造价、提高经济效益、预防经济风险、保证工程质量提供有效的途径。合同管理的方向应该是尽量使之成为调节甲乙双方经济活动关系的主要甚至是唯一依据。做到这一点，对规范工程管理、提高管理效率、提升工程质量、严格成本控制将会起到有效的促进作用。

　　七、建设工程合同管理的任务

　　施工承包合同中发包方的任务

　　发包人的责任与义务有许多，最主要的有：

　　1．提供具备施工条件的施工现场和施工用地；

　　2．提供其他施工条件，包括将施工所需水、电、电讯线路从施工场地外部接至专用条款约定地点，并保证施工期间的需要，开通施工场地与城乡公共道路的通道，以及专用条款约定的施工场地内的主要道路，满足施工运输的需要，保证施工期间的畅通。

关于工程承包合同3

　　合同编号：125110

　　发包方(以下简称甲方)：

　　负责人：身份证号：

　　承包方(以下简称乙方)：

　　负责人：身份证号：

　　依照《中华人民共和国合同法》与《建筑工程管理条例》有关规定，经双方协商同意签订以下合同。

　　第一条工程项目

　　一、工程名称：D01锅炉房、D02框架楼工程。

　　二、工程地点：呼市____区黄合少镇航天六院601所。

　　三、工程结构：框架砖混结构。

　　第二条承包项目

　　一、承包方法：乙方以包工不包主材，包小料(木工、包括阅读图纸、弹画、模型板所需的黑色墨线、模板搬运、装卸、码垛、模型板所需硬架搭设、木板拆除搬运码垛，木板定位筋(小料、铅丝、元钉、中小型机具及电线插座插头锯片切片)

　　二、承包价格：D01锅炉房按图纸规定的建筑*米计算，每*米为120元计算。D02楼按图纸规定的`建筑*米计算，每*米86元计算。

　　第三条工作部位

　　从垫层基础、柱、墙、梁、板(二次结构工程、构造柱、圈梁、门口过梁)预留孔洞以及设备基础。

　　第四条工程质量

　　一、乙方要按图施工，负责混凝土浇筑中的看护，不准位移、不准变形、不准胀模、不准漏灰、不准漏浆，如不符合质量标准，必须返工或重建，重者罚款退场承担工期损失费用。

　　二、工期：从________年____月____日起至________年____月____日止。

　　第五条安全生产

　　一、劳动保护、乙方工食宿、劳动工作按排由乙方负责。

　　二、乙方工人必须交纳工伤保险费，出现安全事故自负。

　　三、乙方必须认真贯彻安全施工各项交**度，严格遵守安全操作规程。

　　四、不准喝酒上岗、不准打架、不准工地闹事、不准野蛮施工。

　　第六条现场管理

　　一、甲乙双方人员要严格遵守现场管理制度，在甲方现场负责统一指挥和监督下组织施工。

　　二、乙方施工人员要遵纪守法、安全生产、爱护财物，如有违反现场管理制度的行为，甲方有权采取必要措施，乙方应承担相应责任。

　　第七条工程结算方式

　　一、D01锅炉房基础完工后按75%的工程量付款，D02框架楼一层封顶后按75%的工程付款，完工后付到总工程款的85%，竣工后验收后付95%，余款________年内付清。

　　二、途中生活费自理。

　　第八条违约责任

　　一、甲方保证移交图纸、保证安全技术交底、保证人工工资按期付款。

　　二、乙方保证安全、保证质量、保证工期。

　　三、甲乙双方如有一方违约，后果自负。

　　第九条其它事项

　　执行合同时发生纠纷，双方应及时协商解决，如解决不成，经劳动部门或经当地人民法院解决。

　　第十条附则

　　一、本合同一式两份，甲乙双方各执一份。

　　二、本合同自双方签字日起生效。

　　三、未尽事宜甲乙双方协商解决。

　　甲方(公章)：_________乙方(公章)：_________

　　法定代表人(签字)：_________法定代表人(签字)：_________

　　________年____月____日________年____月____日

关于工程承包合同4

　　发包人(全称)：_____ __________________ 分包人(全称)：____________ ___________

　　依照《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及其它有关法律、行政法规，遵循*等、自愿、公*和诚实信用的原则，发包人和分包人双方就分包工程施工事项经协商达成一致，订立本合同。

　　一、分包工程概况

　　分包工程名称：_______________________

　　分包工程地点： ______________________

　　分包工程承包范围： __________ ________

　　二、分包合同价款

　　总金额：元

　　三、合同价款的支付

　　发包人向分包人支付工程款(进度款)的'时间和方式：______

　　四、工期

　　开工日期：本分包工程定于_______ 年_______月_______日开工;

　　竣工日期：本分包工程定于___ ____年_______月_______日竣工; 合同工期总日历天数为：_______天。

　　五、工程质量标准

　　本分包工程质量标准双方约定为：

　　六、其他约定：

　　七、合同的生效

　　合同订立时间：_______年_______月_______日

　　合同订立地点：____________________________

　　本合同一式四份，双方各持贰份，约定后生效。

　　发包人： __________

　　分包人： __________

　　住所：____________________

　　住所：____________________

　　法定代表人：______________

　　法定代表人：______________

　　委托代理人：______________

　　委托代理人：______________

　　电话：____________________

　　电话：____________________

　　年月日：

　　年月日：

关于工程承包合同5

　　合同编号：

　　发包人： （简称甲方）

　　承包人： （简称乙方）

　　签订地点：

　　签订时间：____年____月____日

　　根据我国<<合同法>>的规定，为明确双方权利、义务和责任，经双方协商签订本合同。

　　一.工程项目：

　　1．工程名称：（网络安装工程）

　　2．工程地点：

　　3．承包范围和内容：

　　4．工程项目计划批准单位：

　　5．工程造价大（写）：

　　（具体设备名称、数量和价格见附件）

　　二.权利、义务和责任：

　　（一）发包方：

　　1.本合同签订后____天内向乙方提交网络工程许可证。

　　2．____年____月____日前，甲方必须配合乙方做出网络工程的布线方案，双方签字后作为本合同的附件。

　　3．____年____月____日前，甲方负责接通施工现场总的施工用水源、电源，应满足施工用水、用电量的需要。

　　4．本合同范围外的工程费用由甲方承担，如电源线路、设备操作台等。

　　5．甲方发现乙方安装的设备不符合合同要求（品牌、规格、型号），有权要求乙方予以更换。

　　6．甲方负责对网络设备的日常维护（如耗材更换、清洁设备卫生、硬件和软件设置等）。

　　7．甲方应为乙方的施工创造条件，凡因甲方原因致使工程延期，如________等等，则应赔偿乙方由此造成的经济损失。

　　（二）承包方：

　　1．本合同签订后____天内，由乙方按设备清单采购全部硬件设备。

　　2．乙方负责网络布线，所需时间为____天。

　　3．乙方负责计算机网络系统硬件设备的安装调试工作，所需时间为____天。

　　4．乙方不得安装与本合同不相符的设备，否则应负责更换，由此造成工程延期的，应向甲方赔偿实际经济损失。

　　5．乙方对安装的电脑设备实行年免费保修，其它设备年免费保修，具体内容参照设备的随机资料说明书和保修卡；免费保修期满后的设备维护只收取成本费用。

　　6．乙方应对明显硬件故障负责并立即上门解决；对非明显的硬件故障，由乙方会同硬、软件的供货商共同解决。

　　7．乙方对甲方在使用中出现的各种技术问题提出咨询时，应迅速、及时地解答。三.工程期限：自____年____月____日至____年____月____日止。

　　四.工程质量：本工程质量应达到的.要求是

　　五.工程验收：由甲、乙双方或甲方授权的第三方与乙方共同组成验收小组，以本合同和设备清单的有效附件及国家有关行业标准为依据进行验收。

　　六.工程价款的支付与结算：

　　1．本合同签订后____天内，由甲方支付工程造价的____%给乙方；

　　2．乙方采购全部设备并经甲方验收后____天内付清剩余款项；

　　3．甲方不得向乙方任何个人支付财务手续不齐全的款项和费用开支。由此造成的损失由甲方自行承担。

　　七.施工与设备变更：甲方需要设备或者改变施工线路，如果设备已经采购或者线路已经布置完毕，则必须征得乙方同意；如果前述行为尚未发生或者部分发生，则由双方另行协商处理，并由甲方赔偿乙方的实际损失（包括退货费用、差旅费、人工工资等）。

　　八.违约责任：

　　1．乙方违反本合同第二条第（二）款及第三、四条约定，则由乙方负责无偿修理或者返工，并偿付甲方违约金____元（按工程款项％－％计算）。

　　2．甲方违反本合同第一条第（一）款约定，除竣工日期得以顺延外， 还应赔偿乙方由此造成的经济损失____元。（指购买设备积压损失、运输费用、 差旅费、人工工资等）。

　　3．甲方违反本合同第六条约定，以及收到乙方送达的验收通知书____天后不进行验收的，则偿付乙方逾期付款赔偿金（按每日万分之 计算）。

　　4．甲方提前使用或者擅自动用未验收的工程，由此而发生的质量或其他问题，由发包方承担责任。

　　九．其他约定：甲方后期新增设备及其工程施工，由双方另行协商。

　　十．本合同在履行过程中发生的争议，由当事人双方协商解决。协商不成的，按____ 种方式解决：

　　1．提交____仲裁委员会仲裁；

　　2．依法向____人民法院诉。

　　十一.本合同一式两份，双方各持一份。

　　十二．附件网络设备清单；

　　网络布线方案；

　　上述附件均为本合同的组成部分。

　　发包方（签章）：承包方（签章）：

　　法定代表人：法定代表人：

　　委托代理人：委托代理人：

　　住所：住所：

　　开户银行：开户银行：

　　帐号：帐号：

　　电话：电话：

　　邮政编码：邮政编码：

　　年月日 年月日

关于工程承包合同6

　　发包人(以下简称甲方)__________

　　承包人(以下简称乙方)__________

　　经双方协商一致制定本条款，双方务必遵照执行。

　　一、承包项目：输、*整。

　　二、承包方式：包挖、包运、*整。

　　三、承包价格：开挖、运输土方元立方米。

　　四、工期要求：按图纸要求尺寸进行开挖，自________年____月____日开始施工，在求整*。

　　五、质量与施工要求：

　　1、基地的*面位置、底面尺寸、边坡坡度、标高和持力层等应符合设计图纸的要求，偏差控制在施工规范允许范围内。

　　2、做好水沟和排水设施。达到位置、尺寸和标高符合设计要求。

　　3、回填土时，应清除草皮、杂物和排除积水，并应分层夯实，夯实后的.密实度应达到设计要求。

　　4、土方挖完后须经设计、建设(监理)、公司、质监站检查符合要求后，方为合格;否则承担整修、返工费用。

　　六、安全要求：

　　1、开工前、乙方应做好本工种工人的安全思想教育和安全注意事项并做好交底记录。

　　2、严格按照土方工程施工技术操作规程中的安全注意事项进行施工。否则出现安全事故，概由乙负责。

　　3、遵守工地规章制度，服从现场管理人员的指挥及上级有关部门的监督管理。

　　4、开挖的土方应按指定的地点堆放。保证施工道路畅通。

　　5、季施工应注意边坡稳定，加强检查工作，必要时可适当放缓边坡或设置支撑挡土板。

　　6、发现地下水或预埋管道、电缆线等应及时报告工地负责人并做好排水防水和其他措施。

　　七、结算方式：

　　工程完成经验收合格后的

　　八、仲裁与调解：

　　如若发生劳动争议和经济纠纷，双方同意由劳动仲裁部门或人民法院进行调解。

　　本协议书一经签定双方均应自觉履行合同义务，不得反悔。本协议书一式两份，甲、乙双方各执1份。经双方签字盖章后生效，至工程款结清后自然失效。

　　甲方(公章)：_________乙方(公章)：_________

　　法定代表人(签字)：_________法定代表人(签字)：_________

　　________年____月____日________年____月____日

关于工程承包合同7

　　甲方； 佛山市三水区建安建筑工程有限公司；

　　乙方； 四川省捣砼班

　　工程名称；雍翠新城 28、29号楼

　　工程地址；佛山市三水区乐*镇中心科技工业区B区

　　单项分包工程名称；捣制砼

　　依据《劳力合同法》制定本合同。

　　一、承包方式；

　　乙方包工包料的形式，工具自备，伙食自理，工人进场后制订花名册，乙方自行办理居住证及计生手续交甲方备案，

　　二、 承包单价；

　　砼捣制按建筑每*方米30元单价计算，单价已包括工资、劳保、工具、车费、保险、工伤、病假、雨天误工、管理费及其它费用。甲方不再另行补贴。

　　三、 施工管理要求

　　分项工程承包后由乙方自行组织施工，并按有关施工规范标准组织施工，积极配合甲方要求进行施工，自负盈亏 ，不得违法转包，所有人员要听指挥，服从管理，所有工人必须持证上岗，电线严禁乱拉乱接，严禁违章作业，严禁破坏安全设施。如有意破坏安全设施出现安全事故，由**机关处理。

　　四、质量要求；

　　乙方在施工过程中必须严格按国家有关规范要求、工程质量标准及当地有关部门的要求进行施工，现场施工时由现场施工员验收后，交监理验收，以区建委质监站验收为准，有不合格的返工到合格为止，所有损失的材料由乙方负责。

　　五、工期要求

　　从本合同生效后，工人进场之日算起，到 年 月 日止。

　　六、付款方式；

　　按工程进度的80%结算，余下的'20%待工程初检验收合格后，10天内一次性付清。

　　七、安全措施；

　　工人进场后必须进行三级安全教育，班长要做好班前安全教育工作，班长要督促工人注意安全，并做好安全防范工作，班长要督促工人遵守劳力纪律服管理人员的指挥，严禁违章作业，如有意破坏安全设施而造成他人发生安全事故的，必须承担一切法律后果及经济损失，凡违章作业造成的安全事故，由违章者自已承担，在施工过程中发现有不安全因素，要及时向施工员或质安员报告。

　　八、安全管理指标；

　　1、安全职责；

　　本工程杜绝重大伤亡事故，班长负有对工人安全责任

　　2、伤亡事故控制指标；

　　无伤死亡事故，无重伤事故，月工伤率在0、3‰以内，年工伤率在36‰以内，月直接经济损失500元以下，年直接经济损失6000元以内。

　　九、违约责任；

　　由于一方的过失，造成合同不能履行或不能完全履行时，由有过失的一方承担违约责任，如双方都有过失时根据实际情况，由双方各自分别承担相应的违约责任，协商不成时由法院判决。

　　甲方代表；

　　乙方代表；

　　年 月 日

关于工程承包合同8

　　甲 方：

　　乙 方： (姓名)身份证号:

　　为了进一步提高项目部整体管理水*，创安全生产、文明施工的优胜工地，全面落安全治理各项措施，根据国家省市有关安全、消防法规及上级综治的要求，并结合本项目部的具体情况(规范管理)，特制订《项目部安全生产责任书》，甲、乙双方共同履行下列职责：

　　1、施工班组要落实安全技术措施，高空作业必须系安全带和安全帽，如发现安全隐患及时向项目部汇报，不戴安全帽或安全带一律按50-100元/次处罚。。

　　2、现场施工人员，不得任意拆除和破坏施工产品及半成品，不得偷窃和破坏现场的任何生产设施，一经发现按项目制度处以50-20xx元的罚款。

　　3、现场内严禁打架、偷窃、吸毒、赌博等违法行为，不准留宿来历不明人员，一经发现，处以50-500的罚款，情节严重的报送当地**部分查处。

　　4、所有进现场人员必须持身份证，务工证、暂住证，(女性持有计生证)进入施工现场。

　　5、乙方因生产、生活等原因而发生刑事、治安案件受至处罚的，由项目部直接调查处理，根据情节予以当事人200-5000元罚款。构成刑事犯罪的`，送**部分严厉查处。

　　6、工作时间段严禁喝酒，一经发现酒后上班，按每次50元进行处罚，两次以上，一律开除，并承担酒后工作所造成的人生安全及一切损失。

　　7、施工过程中，高空抛物、不系安全带及不采取安全措施者，按每次50-200元予以罚款。

　　8、特殊工种必须由专业人员操作，无证操作者，一经发现按100元/次予以处罚，因无证或违规操作所造成的人身伤亡事故及财产损失,由乙方全权负责。

　　9、无故浪费材料，一经发现，处以原材料价格的3倍进行罚款。责任书签订后，如乙方违反以上协议内容，一切安全责任均有乙方负责，此协议有效期自签定之日起至工程竣工日止。责任书一式两份，甲、乙双方各执一份。

　　甲方：(代表人签字)

　　乙方：(签字)

　　联系电话：

　　年 月 日

关于工程承包合同9

　　甲方：

　　乙方：

　　根据《建筑法》、《合同法》的相关规定，双方经友好协商，一致达成如下协议：

　　一、工程名称：

　　湖北金叶烟草有限责任公司三楼装修工程(具体参照甲方审计部审核明细)

　　二、工程地点：金桂大道

　　三、承包范围：经审核预算内的全部内容

　　四、承包方式：包工包料

　　五、结算方式：工程完工经公司内部审计部门审计验收合格后一次性付95%工程款，余5%质保金一年期满后付清。

　　六、承包总金额：壹万伍仟捌佰贰拾伍元(￥15825.00元)。

　　七、工作细则：

　　1、乙方应具有实施该工程所应具备的国家法律法规规定的'资质证明，并将全部资质证明在施工前交甲方审验，甲方在审验合格后留存经乙方加盖公章的施工资质证明复印件。

　　2、乙方施工必须听从甲方安排，按规范施工，保证质量。施工时，必须当天进行场地清理，确保安全用电，文明施工。

　　3、施工中所涉及到的所有工具由乙方自理。

　　4、施工人员施工前不得饮酒，不准带小孩进场。

　　5、本工程不得转包。

　　6、本工程若出现质量问题，由乙方在质保期内免费维修更换。

　　7、本工程在施工过程中，必须确保公司和人员安全，若出现安全事故，由乙方负全部责任和经济损失。

　　8、乙方应在规定时间内完成甲方交付的施工任务，工程超过一天按工程总价款1%处以违约金，并以此类推。

　　八、本合同一式四份，甲乙双方各持两份，签章后生效。

　　甲方(公章)：_________ 乙方(公章)：_________

　　法定代表人(签字)：_________ 法定代表人(签字)：_________

　　_________年____月____日 _________年____月____日

关于工程承包合同10

　　甲方：__________________

　　乙方：__________________

　　签定日期：

　　依照《中华人民共和国合同法》及国家相关法律、法规和公司文件相关规定，遵循*等、自愿、公*和诚信的原则，甲、乙双方就_______（工程）劳力施工承包事宜协商达成一致。订立本合同。

　　第一条 工程概况

　　工程名称：______________

　　工程地点：______________

　　第二条 工程承包范围

　　___________________________________

　　第三条 工程工期

　　1．计划开工日期：_______年_______月_______日，计划完工日期：_______年_______月_______日，总日历天数_______天；

　　2．主要节点工期：___________________________________

　　3．乙方应无条件执行甲方的进度计划安排（包括新调整的进度计划）。

　　第四条 工程质量标准

　　所承包工程范围内的工程质量必须达到_____________________

　　第五条 组成合同文件及解释顺序

　　组成本合同的文件及优先解释顺序如下：

　　1．本合同；

　　2．本合同附件；

　　3．招投标文件；

　　4．本工程施工图纸及国家现行或行业标准规范；

　　注：上述文件应互为补充，在合同中出现含糊不清或不相一致时，按上述顺序解释，不能清楚解释时，在不影响工程正常施工进度的'情况下由双方协商解决。

　　第六条 标准规范

　　本合同适用标准规范：____________________________

　　第七条 甲方责任和义务

　　1．负责统一制定各项管理目标，组织编制施工计划、物资需用量计划表，实施对工程质量、工期、安全生产、文明施工、计量检测、实验化验的控制、监督、检查和验收。

　　2．负责与业主、监理、设计及有关部门工作联系，协调现场工作关系。

　　3．根据工程情况要求乙方增减施工人数，满足施工生产需要。对施工质量底劣、技术差、不服从指挥、有违法乱纪行为的人员予以清退。

　　4．及时提供由甲方供应的施工机械设备、周转材料。

　　5．按本合同约定，向乙方支付劳动报酬。

　　6．统筹安排、协议

　　10．甲方在资金暂时不到位，业主未能按时拔付工程款的情况下，乙方不得因此而影响正常施工，不得聚众闹事，做到对甲方的谅解。

　　第八条 环境保护、安全生产和文明施工

　　1．甲方应集中组织对乙方进场施工人员进行安全生产、文明施工、环境保护以及公司相关制度等方面的教育；依据国家法律法规及公司相关规章制度、监督、监控乙方的相关工作实施情况，使其体系有效运行。

　　2．乙方应遵守工程建设安全生产有关管理规定，严格按安全施工标准进行施工；加强对现场操作工人的安全教育；认真落实安全措施，采取必要的安全防护措施，消除事故隐患，确保安全生产；随时接受安全检查人员依法实施的监督检查。由于自身安全措施不力及违章操作造成事故，承担一切责任后果和经济费用。

　　发生安全事故，乙方应按有关规定立即上报甲方有关部门，同时按国家有关法律规定对事故进行处理。

　　3．乙方就严格执行建设主管部门及环保、消防、环卫等到有关部门对施工现场的管理规定，做到文明施工；保证施工现场整洁有序，符合文明施工的有关规定和要求，维护甲方良好的企业形象，并承担因违反有关规定造成的损失和罚款。

　　加强现场管理，采取一切适当的措施，保护现场内外环境，限制由施工作业引起的噪音或其它污染；避免对公众和第三方财产造成损害和妨碍。

关于工程承包合同11

　　甲方：(以下简称甲方)

　　乙方：(以下简称乙方)

　　因________年____月____日下暴雨，造成段发生了塌方，非机动车道无法行人、行车。经请示领导同意，将此塌方地段的土方挖运及清理工作承包给乙方施工，为明确双方权利义务，特订立如下协议：

　　1、承包内容:清理及挖运非机动车道、人行道内的土方，修整该段边坡，避免再次发生塌方。施工时，发生的工程量以我委委派的人员计量为准，工程造价按市场价进行结算。

　　2、工程结算办法:挖机费按270元小时计算，土方挖运按100元车计算，以上单价含一切税费。

　　3、质量要求:乙方在施工过程中必须严格把握质量，施工过程中必须按照文明施工要求，并负责竣工后道路的'清洁。

　　4、工期要求:乙方在签订本协议后必须立即组织人力、物力精心安排，周密部署，保证在今日内顺利完工。

　　5、安全施工要求:乙方在施工过程中必须树立安全意识，采取安全措施，加强安全管理，如在施工过程中因乙方原因导致的安全事故，其一切经济、法律责任概由乙方负责。

　　6、付款办法:要求乙方全额垫资建设，在工程验收合格付清。

　　7、本协议一式捌份，甲方执陆份，乙方执贰份，自签合同起生效。

　　甲方(公章)：_________

　　乙方(公章)：_________

　　法定代表人(签字)：_________

　　法定代表人(签字)：_________

　　________年____月____日

　　________年____月____日

关于工程承包合同12

　　发包人(以下简称甲方)：

　　承包人 (以下简称乙方):

　　依照《中华人民共和国合同法》《中华人民共和国建筑法》及其他有关法律、行政法规。遵循*等、自愿、公*和诚实信用的原则，双方就本建设工程施工事项协商一致，订立本合同。

　　一. 工程概况

　　工程名称：

　　工程地点：

　　工程内容：

　　二. 工程工期

　　开工日期： 年 月 日

　　竣工日期： 月 日

　　合同工期总日历天数： 天。

　　注：由甲方提供的材料、设备，因质量、规格等不合格而影响工程质量、工期，其返工费由甲方承担;由于乙方施工原因造成质量事故，其返工费由乙方承担。

　　三. 工程质量标准

　　工程质量标准：合格

　　四.合同价款

　　金额(大写)： 元(人民币)

　　五.工程量

　　按实际施工面积计算。

　　六. 付款方式：

　　按工程进度付款。

　　七. 施工期间发生安全事故甲方概不负责，由乙方自行承担。

　　八. 本合同共二份甲乙双方各一份。本合同双方约定自甲乙双方签字后生效。

　　甲方(公章)：_________ 乙方(公章)：_________

　　法定代表人(签字)：_________ 法定代表人(签字)：_________

　　_________年____月____日 _________年____月____日

关于工程承包合同13

　　甲 方：

　　乙 方：

　　甲方将 工程的瓦工装饰工程发包给乙方，为明确双方职责，在*等互利的基础上签订如下协议：

　　一 工程概况

　　二包清工

　　包辅材、包质量、工期、安全生产、文明施工、综合治理。

　　三 工程承包范围

　　1、承包范围： 工程图纸与设计变更单中的所有瓦工装饰项目。

　　2、具体工作内容

　　⑴材料场内运输、装卸。

　　⑵脚手洞封补、门窗框与墙面缝塞填以及护角以及图纸要求的粉刷部位。 ⑶与其他工种的配合施工。

　　⑷施工规范及常规要求。

　　⑸用于本工种施工及检验用的轴线、水*线弹制(如外墙大角线、窗户定位线、室内地评标高50线、楼梯踏步定位线等)。

　　⑹因设计变更引起的工程量增减或返工重做。

　　⑺施工中所需机械设备的进场安装及退场搬运。

　　⑻文明施工要求的场地整齐、清洁及机械保养等工作。

　　⑼地面施工时的*土、整土以及回填土。

　　⑽部分零星砼、砌体工程(如主体时遗留的施工洞口等)。

　　⑾水电管线槽的修补。

　　⑿室外台阶、坡道。

　　⒀室外散水坡及明沟。

　　⒁图纸规定的室内地砖、墙面砖、电梯套的粘贴。

　　⒂图纸规定的室外墙面砖的粘贴。

　　⒃粉刷前的涂刷界面剂与摔浆。

　　四 材料及工用具

　　1、材料管理

　　⑴乙方领用工程用料必须经现场施工员填写材料领(耗)料单，经项目经理批准后方可到现场材管员处领(耗)用。

　　⑵机械设备经项目经理同意后方可使用。

　　2、工用具管理

　　⑴甲方提供垂直运输、砼砂浆搅拌机械设备。

　　⑵乙方自备手推车、移动电箱、照明灯具、靠尺、角尺、刀口条、小型切割工具及刀片、操灰板、木槲、砌墙线、小锤、铁凿、扫帚、拉毛工具、抄*水管、胶皮水管、灰浆桶、铁锹、羊镐、墨汁、标记笔等，个人自备工具以及胶皮手套、手套、雨衣、雨靴等劳保用品。所有涉及使用安全的工用具须经项目部安全员检验合格后方可使用。自备工用具维修保养乙方自理。

　　⑶甲方提供给乙方使用的工用具使用前由双方共同验收，双方确认验收合格后交由乙方保管使用，使用期间需做好工用具的清洁保养，工程结束时需完好移交给甲方。

　　五 质量要求

　　1、工程质量必须达到国家现行施工及验收规范及建设、监理和甲方的要求。

　　2、乙方发现设计有误，须向甲方提出，取得文字变更手续后方可继续施工。

　　3、乙方在完成每一施工部位或工序后，必须经认真的自检互检合格后，方可报甲方核验。经甲方验收合格后方可继续施工。

　　4、乙方对现场所有的施工成品(包括预留孔洞、预埋管线及箱、盒等)负有保护的义务，如有损坏，均由乙方自费修复至原状。

　　5、乙方在施工每一楼层、部位或构件时，必须认真执行装饰装修施工规范;确保装饰面观感效果，避免空鼓等影响装饰美观效果的质量通病。若发生则由乙方负责修复。

　　六 安全、文明施工

　　1、安全施工：乙方必须贯彻执行国家和**、行业主管部门颁布实施的有关安全生产的法律法规及甲方的各项规定，严格按安全规章组织施工。

　　2、安全事故：若发生工伤事故，费用5000元以下的由乙方承担，超过5000元以上的部份由乙方承担40%费用;对于人为破坏安全防护设施造成的事故由责任人承担所有的费用及责任。

　　3、发生重大伤亡及其他安全事故，承发包双方应采取紧急措施防止事态扩大并全力组织抢救伤者，保护事故现场，如因抢救伤者必须移动现场设备，须作出书面记录或拍照。

　　4、文明施工：乙方必须服从管理，保持现场整洁。及时清理、回收、整齐堆放各项材料，做到工完料尽场地清。

　　5、乙方新到人员必须先到项目部的安全部门报到，先学*后上岗。

　　6、未经许可工地严禁住有女工和家属工，由此发生意外伤害，均由乙方负责。

　　7、承包班组统一着装(工作服)，配戴统一安全帽。

　　七 工程承包费用及结算方式

　　1、承包费用

　　本工程乙方总工程量约为 ，工程款约为 元。竣工后按乙方实际完成的工程量进行结算。

　　2、计价方法

　　①承包费用：按合同规定的工作内容一次性包死。承包单价：砖混结构按照 建筑面积(建筑面积按照内蒙古自治区的现行定额规定计算) 元/*方米(框剪结构：外墙粉刷 元/*方米，外墙贴面 元/*方米，内墙粉刷 元/*方米，室内贴地面 元/*方米，室内贴墙面 元/*方米，楼梯按投影面积 元/*方米,单项承包门窗洞口均需全部扣除)。

　　②以上承包费用中已含承包人自备工具费及辅材费用，职工养老金以及职工医疗费用，防暑降温费用，1%的个人调节税，1.5%的综合保险费。其中个调税及综合保险费由甲方统一代为缴纳，结算时在工程款中扣除，职工养老金由乙方为其职工代缴。

　　③承包范围外发生的零星用工单价_______元/工日;零星用工必须于当日经施工员签证，项目经理批准。

　　④付款方式：甲方每月核算承包人的工作量，按合同单价结算，并核算承包班组材料耗用量，超出定额规定用量的材料按采购价由乙方承担。承包项目完成后结清总工作量的90%，余款在半年内付清。

　　⑤承包班组交通费用自理。

　　八 保证金的`交付与退还

　　乙方承诺确保甲方的工程进度、工程质量、安全施工、文明卫生、环境管理，自觉遵守国家的法律法规和甲方的有关制度，愿交履约保证金 元(按承包总价的10%缴纳)，并于合同签订后，队伍进场施工前一次**清，待乙方承包的工程全部完成，甲方及监理验收合格，由甲方主要负责人审核同意后全部退还。如乙方不能履行合同，保证金则抵作违约金来补偿甲方因乙方原因造成的损失。

　　九 双方职责与权限

　　(一)甲方

　　1、甲方委派 同志为该工程现场施工负责人，协调安排施工。

　　2、甲方对乙方施工全过程的施工质量、进度、安全和文明卫生进行检查验收、监督管理。

　　3、做好材料供应工作，切实解决好施工用水、用电、垂直运输，保证工程顺利施工。

　　4、在施工过程中，乙方违返有关规定，未按进度计划及安全、质量、文明施工等要求施工，造成质量低劣、材料浪费、进度滞后和损害甲方信誉，甲方有权责令乙方限期整改，拒绝整改或整改无效，甲方有权单方面中止合同。并按完成工程量的80%结算，甲方不承担乙方其它任何费用。

　　5、在地方行业主管部门实施的检查中，如因乙方操作原因而未达到承包指标或造成不良影响甚至造成严重后果的，甲方有权单方面中止合同。

　　6、提供食宿方便。

　　7、制定施工计划。

　　8、进行技术交底、安全交底。

　　(二)乙方

　　1、乙方委派 同志为乙方现场施工负责人，参加甲方生产协调会，具体负责本专业的施工管理。在合同期内，未经甲方允许，乙方不得随意更换现场施工负责人(班组长)和施工人员。

　　2、乙方中途不得放弃承包或将工程转包给第三者，否则甲方有权单方中止合同。

　　3、做好人员录用工作，不得录用有高血压、心脏病、精神病、传染病人员和年龄大于50周岁或小于16周岁的人员。

　　4、严格遵守甲方的规章制度。服从甲方现场施工员、质量员、安全综治员和监理工程师的监督检查，接受整改意见，限时完成整改。尊重业主及甲方现场人员的指导意见，协调好各方面的关系。

　　5、必须执行所有作业人员持证上岗的规定，设立兼职安全、质量、综治员，坚持工前交底、工中监督和工后验收。做好当日记录，并在工前对施工现场所有的安全设施、机具电器进行先查看后使用，如发现事故隐患，应及时向甲方报告。在安全没有保障的情况下，不准施工。杜绝违章指挥、违章作业和机械带病运转。

　　6、健康证、操作证等一切费用乙方自理，并且必须按有关规定办理相关证件，乙方可以委托甲方办理，费用在结算中扣除。

　　7、妥善保管，正确使用甲方提供的各种机具，如损坏或遗失照价赔偿。

　　8、由于乙方施工班组的质量原因引起其他班组额外用工，由乙方施工班组负责。

　　9、制止所属人员乱拉乱接电源，禁止在集体宿舍内用电炊器具煮饭、烧菜、烧水和取暖。

　　10、乙方人员不得在工地聚众闹事、打架斗殴、哄抬工价、缠索工费，扰乱甲方正常工作秩序，违反者甲方给予必要的经济处罚，造成后果有重大影响的除依据法律追究责任外，甲方有权终止合同。

　　十 其他

　　1、本协议一式肆份，甲方叁份，乙方一份，合同双方签章(字)后生效。工程款结清后合同终止。

　　2、合同未尽事宜，由双方协商签订补充协议。

　　甲方(公章)：_________

　　乙方(公章)：_________

　　法定代表人(签字)：_________

　　法定代表人(签字)：_________

　　_________年____月____日

　　_________年____月____日

关于工程承包合同14

　　甲方：

　　乙方：

　　甲方委托乙方承建北京市朝阳区北京公寓会所工程。为明确甲、乙双方的权利、义务和经济责任，依我国有关法律法规，双方经协商同意签订本工程合同，以共同遵守。

　　第一条 工程项目和内容

　　一、工程名称：

　　二、工程地点：

　　三、工程部位及内容：

　　甲方委托乙方施工的工程部位及内容如下，乙方应按下列工程部位及内容组织设计和施工。

　　1、将该会所外墙干挂石材的防水打胶、玻璃打胶及打蜡工程。

　　2、屋面部分石材的干挂工程。

　　具体见后附报价单。

　　甲方负责的内容如下：

　　1、甲方负责免费提供电接口及施工水电。

　　2、甲方不提供施工人员的吃、住宿场所。

　　第二条 承包方式及工程造价

　　一、根据第一条规定的工程部位及内容，双方协商确定该工程按包施工、包质量包安全、包工包料(安装石材所需的辅料)、造价包干方式承包施工，按实际完成工程量计算总价，不含税。

　　第三条 付款方式

　　一、本合同签订后，乙方在3天内完成施工前期工作，并组织设备和人员进场，完成外墙清洗后，甲方支付乙方2万元进度工程款。

　　二、乙方完成外墙打胶后，经甲方验收合格后，甲方向乙方支付相应的工程款95%(包含之前支付乙方2万元的工程款)。

　　三、在乙方完成外墙打蜡工程后，经甲方验收合格后，甲方向乙方支付相应的工程款95%。

　　四、在乙方完成屋面干挂石材工程后，经甲方验收合格后，甲方向乙方支付相应的工程款95%。

　　五、在乙方完成全部施工后，经甲方整体验收合格后，14个工作日内甲乙双方结清余款。

　　第四条 工期

　　一、该工程工期为30天。

　　二、在具备各项开工条件后，乙方向甲方提交开工申请书，甲方审查开工申请书以后方可发出开工通知书。自乙方收到开工通知书后的第二天起计工期。

　　三、如遇下列情况，工期相应顺延：

　　1、甲方提供的施工条件不满足施工要求，影响工程进度的。

　　2、因甲方原因致使施工方案改变、工程量增加或施工停顿而延误工期。

　　3、甲方未按合同规定支付工程款迫使施工停顿。

　　4、因甲方自己工作(如地下室施工)延误工期。

　　5、因客观条件或人力不可抗拒的因素而延误工期。

　　乙方在以上情况发生后，就延误的内容和因此发生的工程费用等向甲方提出口头或书面报告，甲方应在收到报告后48小时内批复，逾期不予答复的，则视为该报告已被确认同意。

　　第五条 工程施工

　　一、甲方的责任

　　1、免费提供施工用的水源、电源，施工的水、电由甲方免费提供。

　　2、应派驻工地代表全权负责施工监督、签证、验收等工作。驻地代表对乙方提交的资料应在7个工作日内予以答复或签证，过期视作同意签证。

　　二、乙方的.责任

　　1、负责施工和编制施工方案。

　　2、组织施工管理人员和材料、施工机械进场。

　　3、按国家有关规定施工，保证施工安全;对违章作业所造成的安全事故负全责。

　　4、负责组织现场施工，并对本工程的施工质量负责。

　　5、乙方该项目负责人：

　　第六条 工程结算与验收

　　一、该工程按包干合同价进行结算。

　　二、验收标准：施工满足北京市相关规范要求。施工完成当天现场完成施工验收。总验收在完工后十四个工作日内进行。

　　第七条 保修责任

　　一、本工程质量保修期为两年，工程竣工结算后算起，保修期间所有质量问题和所产生的费用全部由乙方承担。

　　二、有下列情形之一的，乙方不承担保修责任及其他任何责任：

　　甲方没有付清尾款。

　　第八条 违约责任

　　一、甲方的责任

　　1、未能按合同的规定履行自己应负的责任及义务，除工期得以顺延外，还应赔偿乙方由此造成的直接损失。

　　2、如甲方拖欠工程进度款或余款(尾款)，每逾期一日应向乙方支付 500元，违约金总额不超过结算总额的1%。

　　二、乙方的责任

　　1、因乙方施工不当造成工程质量不符合设计及规范要求的，乙方应负责及时修理或返工，由此而增加的费用由乙方承担。

　　2、乙方应按期完成施工任务，每拖延一天工期，乙方向甲方支付500元的拖延工期责任款，违约金总额不超过结算总额的1%。

　　第九条 除外责任

　　在施工过程中，如因乙方施工错误造成被施工建筑物开裂、倾斜、倒塌的，由乙方负责。但对于在任何时间的下列损失和相关责任，乙方不负任何责任：

　　1、不可抗拒的自然因素或社会因素。

　　2、该建(构)筑物原设计本身或原结构内在或潜在的质量缺陷造成的损失和相关责任。

　　3、乙方完工后，该建筑物违章或非正常使用(如超载等)造成的损失和相关责任。

　　4、本合同第一条第三款所规定施工部位以外的其它部位的损失。

　　5、由第三者原因造成的损失。

　　第十条 纠纷的解决办法

　　凡因本合同引起的或与本合同有关的任何争议，双方应按照合作互谅的原则协商解决，协商不成时，一方有权向工程所在地有管辖权的法院提起诉讼。

　　本协议一式四份，双方各持两份。本合同自双方签章后生效，并于结清工程款后自然终止。

　　甲方(公章)：_________乙方(公章)：_________

　　法定代表人(签字)：_________法定代表人(签字)：_________

　　_________年____月____日 _________年____月____日

关于工程承包合同15

　　甲方：×××（写明名称、法定代表人和住所）（发包方）

　　乙方：×××（同上） （承包方）

　　甲乙双方按照《中华人民共和国经济合同法》和《建筑工程承包合同条例》规定的原则，结合工程的实际情况，达成如下协议。

　　第一条 承包工程概况（包括工程名称、地点、内容、承包的范围、开工和竣工日期、质量等级等内容）

　　第二条 合同文件使用的语言文字、标准和适用的法律（本条主要是用于涉外方面的）

　　第三条 图纸（写明图纸提供的日期、套数、保密要求以及图纸的解释等）

　　第四条 甲乙双方驻工地代表（写明姓名、性别、年龄、在单位中的职务）

　　第五条 甲乙双方的基础工作

　　第六条 工程进度计划

　　第七条 工程监督（包括隐蔽工程的中间验收等）

　　第八条 人事同价款及其调整

　　第九条 工程预付款及工程价的支付方式和时间

　　第十条 工程验收

　　第十一条 决算

　　第十二条 保修

　　第十三条 争议处理

　　第十四条 违约责任

　　第十五条 双方约定的其他内容

　　第十六条 本合同一式__份，当事人各执__份。本合同自__年__月__日（写明生效的时间或者条件）之日起生效。本合同未尽事宜，双方可以协商订立补充协议。补充协议与本合同具有同等的`效力。

　　2.说明

　　建筑工程承包合同是以建筑工程为标的的合同，包括建筑工程施工合同、建筑工程勘察合同、建筑工程设计合同。建筑工程承包合同是很复杂的合同。涉及到工程技术标准、质量的监督检查、施工期限等问题，而且涉及的法律、法规也很多。因此，订立建筑工程承包合同，应当根据不同的情况作出具体规定，力求做到准确、明确和正确，确保工程顺利进行。特别是不同工程的技术术语、语词涵义往往都不相同，因此，更需要在订立合同时明确应当适用的法律和技术标准及其语词涵义。一般来讲，下列三个方面的问题是应当注意的：

　　（1）作为承包方为讲，首先要了解工程基本情况，包括发包方提供的图纸情况、工程量、工程的难易程度、工期要求、需要达到的施工力量等。如果承包方的施工力量与工程不适应，则应当讲明，否则，应当承担相应的责任。

　　（2）作为发包方，应当审查承包方的资质等级，是否有力量承包此项工程。对于是否允许承包方转包，应当事先在合同中讲明。

　　（3）发包方应当加强对工程质量的监督检查，在合同中应当明确监督的方式、时间、工程内容；对需要进行中间验收的部分要作出适当的安排。