技术承包合同菁选

技术承包合同

　　随着广大人民群众法律意识的普遍提高，合同出现的次数越来越多，它也是减少和防止发生争议的重要措施。那么大家知道正规的合同书怎么写吗？以下是小编为大家收集的技术承包合同，欢迎阅读与收藏。

技术承包合同1

　　甲方：利川市团堡镇人民**

　　乙方：恩施自治州合力交通设施建设工程有限公司技术服务中心

　　依照《中华人民共和国合同法》及其它有关法律、法规的规定，甲乙双方在友好协商一致的基础上，甲方将全镇20xx年通畅公路工程资料(包括设计资料、中间计量资料、决算资料、竣工资料。注：此内容不包括实验检测资料)承包给乙方负责整理。协议如下：

　　一、相关事项

　　1、承包方式：全承包

　　2、期限：自各施工单位合同期满后一个月。

　　3、单价：按每公里3500元计算。建设里程：泗水池村：6.5公里,大洞村6.1公里,朝南村:10.6公里,烽火村:8.5公里。共：31.7公里。

　　4

　　二、双方的权利与义务：

　　(一)、甲方

　　甲方为乙方创造必要条件，包括：提供施工单位合同及乙方资料整理过程中所必需的`相关文件如：工程承包人相关资料、会议记录、检查记录等。

　　(二)、乙方

　　按时完务类资料编制，及相关原始施工记录，保证服务质量。

　　三、款项支付

　　第一次：乙方提供设计图纸时付总价款的30%;第二次：所有资料竣工资料编制合格后付清佘款。

　　对双方认可的变更增减项目，按本合同单价增减结算。乙方不承担按照国家规定应缴纳的各项税费。

　　四、违约责任

　　1、合同双方当事人中的任何一方因履行合同约定或违反国家法律、法规及有关政策规定，受到罚款或给对方造成经济损失均由责任方承担责任，并赔偿给对方造成的经济损失。

　　2、因一方原因，造成合同无法继续履行时，该方应及时书面通知另一方，办理合同终止手续，并由责任方赔偿对方相应的经济损失。

　　五、合同生效

　　1、本合同经甲乙双方签字(盖章)后生效。合同一式两份，甲乙双方各执一份，具有同等效力。

　　2、未尽事宜，甲乙双方协商解决。

　　甲方(签章)：乙方(签章)：

　　年月日年月日

技术承包合同2

　　发包方：_________(以下简称甲方)

　　承包方：_________(以下简称乙方)

　　鉴于乙方具有一定的养牛技术，为此，甲乙双方经*等协商，就乙方向甲方提供养牛技术服务并为此进行承包的事宜达成如下合同条款，以资双方共同遵守。

　　第一条合同标的

　　甲方所有养殖范围内的养牛技术服务。

　　第二条合同期限

　　年月日至年月日。

　　第三条合同价款及支付

　　1、价款：元

　　2、支付方式：分期付款，按月支付，每月15日为付款时间，以签收为凭。

　　第四条双方权利义务

　　甲方：

　　1、提供养牛的一切设施、条件、饲料和防疫、医疗用品;

　　2、提供基本的工作人员;

　　3、按时支付技术服务价款;

　　4、对乙方的工作业绩进行绩效考核，全年无发生疾病死亡事件的，在技术服务价款之外，年终另奖励人民币10000元。

　　乙方：

　　1、认真履行养牛的技术服务和承包职责，不断的学*和提高养牛的.技术知识;

　　2、同意与甲方进行绩效考核，如全年每发生一起种牛死亡事故，将承担该牛的全部损失(包括但不限于购牛款、人工工资、饲料、防疫等支出)，并不能领取年终奖。

　　第五条一般规定

　　1、本合同自双方签订盖章之日起生效;

　　2、本合同未事宜双方可以签订补充合同，补充合同必须采用书面形式，与本合同具有相同的效力;

　　3、本合同一式二份，甲乙双方各执一份，具有同等法律效力。

　　甲方(签字)：_________乙方(签字)：_________

　　_________年_________月_________日

技术承包合同3

　　__县__乡__村__组__(以下简称甲方)：

　　__县__乡__村__村民(以下简称乙方)：

　　为了调动农民发展农副业生产的积极性，增加集体和个人收入，提高经济效益，为城乡市场和出口提供更多的农副产品，根据中央(83)、(84)一号文件的精神，经村民大会讨论同意和甲乙双方充分协商，特订立本合同，以便双方共同遵守。

　　第一条、承包副业的项目、内容_______ 第二条、承包期限承包期为__年，从__年__月__日起，至__年__月__日止。

　　第三条、甲方的权利义务

　　1.甲方有权对乙方承包的特定副业项目生产经营实行监督检查。

　　2.甲方必须合理分配给乙方国家下拨用于发展副业生产的化肥、农药、专项贷款和其它物资，合理安排乙方接受业务技术部门的培训。

　　3.甲方应该定期公布集体的财务帐目和副业生产提成费用的支出情况，接受乙方的财务监督检查。

　　第四条、乙方的权利义务

　　1.乙方在承包期内，必须向甲方上交承包款__元(或上交__公斤__，__公斤__)其中，一九__年__月__日以前上交承包款__元(或上交__公斤__，__公斤__);一九__年__月__日以前上交承包款__元(或上交__公斤，__公斤__)。(或：按乙方的收入比例分成，甲方得__成，乙方得__成。)

　　2.对以上交承包款为承包形式者，乙方有权根据市场需求，自主调整生产经营项目;对以特定副业项目为承包形式者，乙方在完成承包项目规定的任务之后，有权自主调整经营项目。乙方在不违背国家政策、法律的前提下，有权自主决定生产和经营活动。

　　3.乙方有权获得国家下拨的用于发展副业生产的`公肥、农药，专项贷款和其它物资，有权接受发展副业的生产技术培训。

　　第五条、双方的违约责任

　　1.甲方如不按时、按量分配给乙方国家下拨用于发展副业生产的公肥、农药、专项贷款指标和其它物资，应按其价值的__%，向乙方偿付违约金。

　　2.乙方如不按时，按量向甲方上交承包款(或特定的农副产品)，应按其价值的__%，向甲方偿付违约金。

　　第六条、不可抗力在合同执行期间，如遇不可抗力的自然灾害，造成乙方生产、经营的家副业产品损失，经调查证实后，甲方应根据实际情况，减少或免除乙方承担的义务。

　　第七条、其它本合同自承包开始之日起生效，合同期满自行失效。合同期满后。甲乙双方如愿意继续承包，应重新订立合同。合同执行期间如乙方去世，其家庭成员有承包继承权。合同执行中，甲乙双方不得随意更改或解除合同。合同亦不因甲方代表人的变更而变更。合同中如有未尽事宜，必须由甲乙双方共同协商，作出补充规定，补充规定与本合同具有同等效力。

　　本合同正本一式二份，甲乙双方各执一份;合同副本一式__份，交村委会、(如经公证或鉴证，则应送公证或鉴证机关)各留存一份。

　　甲方：__县__乡__村__组__(公章) 代表人：__(盖章)

　　乙方：__村民__(盖章) __年__月__日订

技术承包合同4

　　发包方：(以下简称甲方)承包方：(以下简称乙方)鉴于乙方具有一定的养牛技术，为此，甲乙双方经*等协商，就乙方向甲方提供养牛技术服务并为此进行承包的事宜达成如下合同条款，以资双方共同遵守。

　　第一条合同标的

　　甲方所有养殖范围内的养牛技术服务。

　　第二条合同期限

　　年月日至年月日。

　　第三条合同价款及支付

　　1、价款：元

　　2、支付方式：分期付款，按月支付，每月15日为付款时间，以签收为凭。

　　第四条双方权利义务

　　甲方：1、提供养牛的一切设施、条件、饲料和防疫、医疗用品;2、提供基本的工作人员;3、按时支付技术服务价款;4、对乙方的.工作业绩进行绩效考核，全年无发生疾病死亡事件的，在技术服务价款之外，年终另奖励人民币10000元。

　　乙方：1、认真履行养牛的技术服务和承包职责，不断1

　　的学*和提高养牛的技术知识;2、同意与甲方进行绩效考核，如全年每发生一起种牛死亡事故，将承担该牛的全部损失(包括但不限于购牛款、人工工资、饲料、防疫等支出)，并不能领取年终奖。

　　第五条一般规定

　　1、本合同自双方签订盖章之日起生效;

　　2、本合同未事宜双方可以签订补充合同，补充合同必须采用书面形式，与本合同具有相同的效力;

　　3、本合同一式二份，甲乙双方各执一份，具有同等法律效力。

　　甲方(签字)：乙方(签字)：

　　本合同于20xx年月日签订

技术承包合同5

　　甲方： (以下称甲方) 乙方： (身份证 ) (以下称乙方) 为优质、快捷完成昌达停车场场*工程的施工设计及概(预)算任务，经甲乙双方*等协商，甲方将停车场场*工程的施工初步设计及概(预)算方面的工作承包给乙方，并达成以下协议：

　　一、 合作项目工程名称

　　二、 工程技术承包范围

　　2.1 场地*整及硬化施工设计。

　　2.2 场*土石方量的计算。

　　2.3 边坡防护施工设计。

　　2.4 浆砌挡土墙施工设计。

　　2.5 场内管网施工设计。

　　2.6 上述项目的工程量及概(预)算编制。

　　三、 合同工期

　　3.1 从甲方交接乙方规划图及有关项目资料开始至资料交工为止。

　　3.2 双方拟定施工合作时间为 8 天，即从 20xx年 6月 1日到 20xx年 6月8 日。

　　3.3 以上合同工期，包括节假日在内，若因甲方原因造成暂停设计的`时间，不包括工程编制时间。

　　3.4 如工期超出 1 天，乙方应支付甲方超出工期的工程技术总费1%。

　　四、工程技术承包费用

　　4.1 施工设计及概预算费：按包干总价11000(元)，大写：壹万壹仟元整 计费。

　　4.2 工程项目更改增加设计及预算费根据工作量及造价经双方协商拟定。

　　五、双方的一般责任

　　5.1 甲方责任

　　5.1.1 甲方管理单位全称： 被授权对本工程履行甲方义务和权利。

　　5.1.2甲方负责交付规划图及具有资质测绘单位现场实测的1：500地形图全套及电子版，甲方向乙方提供满足施工设计所需的真实资料及要求。若甲方提供资料不真实，要求超出规范等，所造成设计不符合现状及工程量不合实际等，均由甲方自行负责。

　　5.2 乙方责任

　　5.2.1 乙方住址全称： 宜昌市夷陵区罗河路33号 。

　　5.2.2 乙方全权代表姓名： (身份证号码 )。乙方中断换人，乙方应提前 2 天书面通知甲方，经甲方代表书面同意后方可换人，后任继续承担前任应负的责任和承诺。

　　5.2.3 乙方负责本项目所需施工初步设计及概(预)算资料的编制。

　　5.2.4 在8天内，向甲方提供施工初步设计及概(预)算资料。

　　5.2.5 乙方配合甲方负责解释与交接资料编制。

　　六、承包费用的支付方式

　　6.1 乙方按合同专用条款保质按时完成甲方交待的施工设计及概(预)算编制。甲方一次性支付给乙方所有费用(11000元)。

　　6.2 双方在合同履行过程中发生纠纷或其中一方违约时，双方应协商解决，协商不成，双方约定交由有相应管辖权的人民法院处理。

　　*** 本合同正本两份，甲乙双方各执一份，副本肆份，甲方执肆份，正副本均具有同等法律效力。

　　甲方(章)： 乙方(章)：

　　法定代表人或 法定代表人或

　　委托代理人签字： 委托代理人签字：

　　合同签订地：

　　签订日期： 年 月 日 签订日期： 年 月 日

技术承包合同6

　　甲方： ××××工程 项目部 (以下称甲方) 乙方： ××× (身份证 ×××××××××××××××××× ) (以下称乙方) 为优质、高效完成 ×××× 二级公路第 × 合同段工程的施工任务，充分发挥各方优势，经甲乙双方*等协商，甲方将 ×××× 二级公路第 × 合同段工程的技术方面的工作承包给乙方，并达成以下协议：

　　一、 合作项目工程名称

　　广西 ×××× 二级公路第 × 合同段

　　二、 工程技术承包范围

　　2.1 工程施工复测及相关资料编制。

　　2.2 工程施工放样及相关资料编制。

　　2.3 工程试验及相关资料编制。

　　2.4 工程质检及相关资料编制。

　　2.5 工程计量及相关资料编制。

　　2.6 工程变更及相关资料编制。

　　2.7 工程施工技术及工程的现场管理。

　　2.8 工程施工工艺及工序的控制。

　　2.9 工程竣工资料的编制。

　　三、 合同工期

　　3.1 从甲方通知乙方人员进场复测开始至工程交工为止。

　　3.2 双方拟定施工合作时间为 个月，即从 年 月 日到 年 月 日 ，工期共 个月，合同工期暂定总日历天数 天。

　　3.3 以上合同工期，包括施工复测时间、雨季及因建设方、甲方等原因造成工程停工的时间，不包括工程竣工资料编制时间。

　　3.4 竣工资料编制时间为 1 个月。

　　3.5 若因建设方、甲方及雨季等原因工程无法完成，乙方不负任何责任。

　　3.6 如工期超出 15 个月，甲方应支付乙方超出工期的工程技术费。

　　四、工程技术承包费用

　　4.1 施工投标工程技术费：甲方投标工程总价的按 % 计。

　　4.2 工程变更增加工程技术费：在施工过程中所产生的工程变更增加金额按变更总量 %计。

　　4.3 前两项总计所产生的技术费：4.1项共 万圆整( 元人民币)(暂定工程总造价按 元人民币 )，4.2项按照竣工结算变更总量计。

　　4.4 工程延期费：超出双方约定的 月的工期甲方每月支付乙方 万圆整( 元人民币)的工程技术费。

　　4.5 施工复测费： 万圆整( 元人民币)/每公里。

　　4.6 竣工资料编制费： 万圆整 ( 元人民币) 。

　　五、双方的一般责任

　　5.1 甲方管理单位及甲方代表。

　　5.1.1 甲方管理单位全称：×××××公司××××××××工程合同段项目经理部，被授权对本工程履行甲方义务和权利。

　　5.1.2 甲方驻现场全权代表姓名： ××× (身份证号码××××××××××××××××××)。甲方代表换人，应以书面形式通知乙方，后任继续承担前任应负的责任。

　　5.2 甲方的工作

　　5.2.1 向乙方提供满足现场施工所需的交通车辆(交通车辆燃油);测量仪器;试验设备及检测工具;办公设备、办公用品及办公耗材等(以上物品均属于甲方无偿向乙方提供)。

　　5.2.2 向乙方免费提供住宿及办公场所。

　　5.2.3 负责与监理、业主之间的关系，积极为乙方施工创造条件。

　　5.2.4 负责施工路段的征地拆迁及协调工作，进行现场规划和布置。

　　5.2.5 按照中华人民共和国《劳动法》的规定负责为乙方技术人员在中国人寿保险公司办理个人人身保险。

　　5.2.6 负责整个施工现场的安全管理工作。

　　5.2.7 负责已完工程的成品保护工作。

　　5.2.8 负责变更的签证工作(乙方配合)。

　　5.2.9 负责施工过程中的防雨工作，承担由于自身防雨措施不力而造成的一切损失。

　　5.2.10 负责进驻施工现场的施工人员，无条件按照乙方各专业工程师的工作安排及公路工程施工规范要求进行施工。

　　5.2.11 负责支付项目经理的工资。

　　5.3 乙方工作

　　5.3.1 乙方住址全称：×××××××××××。

　　5.3.2 乙方驻施工现场全权代表姓名： ××× (身份证号码××××××××××××××××)。乙方代表换人，乙方应提前 天书面通知甲方，经甲方代表书面同意后方可换人，后任继续承担前任应负的责任和承诺。

　　5.3.3 负责工程施工复测及相关资料编制;工程施工放样及相关资料编制;工程试验及相关资料编制;工程质检及相关资料编制;工程计量及相关资料编制;工程变更及相关资料编制;工程施工技术及工程的现场管理;工程施工工艺及工序的'控制;工程竣工资料的编制。

　　5.3.4 在开工前 15 天内，向甲方提供施工方案一套。

　　5.3.5 配合甲方负责隐蔽工程的验收并完成相关资料编制。

　　5.3.6 负责对施工现场的文明施工管理工作。

　　5.3.7 遵守招标文件及合同专用条款，在施工过程中按照合同文件完成质检资料及协助甲方完成工程变更的签证工作。

　　5.3.8 负责按工程进度及时做好计量工作。

　　5.3.9 乙方必须按经业主确认的施工方案组织施工，接受业主的检查和监督。

　　5.3.10 乙方严格按施工图纸、施工及验收规范施工，不得擅自修改设计，如需修改必须经设计部门发出的变更通知单和变更图纸方可经行。

　　5.3.11 负责整个合同段施工现场的管理工作，如在与甲方的施工方案上出现重大分歧时，双方可协商一致的方案至达适合最佳方案。

　　5.3.11 负责内业资料及变更资料的保管，待竣工验收结算清楚后统一移交给甲方。

　　5.3.12 乙方技术人员必须遵守执行甲方的一切规章制度。

　　六、承包费用的支付方式

　　6.1 乙方按合同专用条款及招标文件进驻各专业工程师，甲方即按技术承包费用总额的 10% 支付给乙方作为进场启动资金。

　　6.2 自总监办开工令下发后一个月内甲方按技术承包费用总额的 10% 支付给乙方。剩余 80% 技术承包费用甲方按剩下总额*均逐月支付给乙方，甲方在合同工期(按甲方与业主签订的总承包合同算)结束后三天内付清剩余技术承包费用给乙方。

　　6.3 双方在合同履行过程中发生纠纷或其中一方违约时，双方应协商解决，协商不成，

　　*** 本合同正本两份，甲乙双方各执一份，副本肆份，甲方执肆份，正副本均具有同等法律效力。

　　甲方(章)： 乙方(章)： 法定代表人或 法定代表人或

　　委托代理人签字： 委托代理人签字：

　　合同签订地：

　　签订日期： 年 月 日 签订日期： 年 月 日

技术承包合同7

　　甲方：

　　乙方：

　　本着互相尊重、互利合作的精神，根据国家有关法律规定，甲乙双方经*等自愿协商，达成如下协议：

　　一、乙方从 年 月 日起至 年 月 日止协议承包甲方酒店厨房。

　　二、日前准时付给乙方承包费(其中包括乙方及乙方聘用人员的一切费用)人民币(大写) (小写) 元。(厨房队伍总人数为28人，因乙方人员调整需提前告之甲方，承包费用不做扣减，如出现岗位长时间空岗现象〈10天以上〉，均按每人每月元从总承包费用中扣减，(洗碗工不算其中)。

　　三、乙方的工作人员必须遵守甲方的各项规章制度。

　　四、因乙方工作人员不负责任，所制作的菜品因质量问题导致投诉或退菜等，其造成的损失由乙方按菜品售价的两倍赔偿(如存在客观因素酌情处理)。

　　五、乙方工作人员保证所点菜品应及时向客人提供，并使顾客满意。

　　六、合同期间，甲方给乙方提供食宿安排，以利于工作，因生活*惯和工作的沟通需要，厨房的主厨就餐时可享受餐厅高职餐待遇。

　　七、双方责任：

　　(一)甲方责任：

　　1、甲方指导乙方通过管理模式分解部门计划指标到组。

　　2、甲方指导乙方根据酒店的经营定位，制定菜肴的特色和价格定位。

　　3、甲方为乙方创造较为宽松的工作环境，提供必要的工作环境和设施、设备。

　　(二)甲方权利：

　　1、督导乙方确保部门财产合理使用。

　　2、对乙方的`工作业绩有检查考核权。

　　3、甲方有权对某个不能胜任工作的岗位提出更换权。

　　4、甲方有对乙方违反酒店规定的行为进行处罚的权力。

　　(三)乙方责任：

　　1、乙方在工作期间必须维护酒店利益，爱护酒店一切设施设备，凡发生人为损坏照价赔偿。

　　2、全面负责厨务部的各项经营与管理工作。协调好与前厅的工作关系，倾听前厅服务员反馈的顾客意见。

　　3、根据酒店的经营定位制定酒店的菜肴特色和价格定位。

　　4、执行和落实厨务生产流程和管理，检查其它各项规章制度的执行情况。

　　5、负责落实菜肴质量标准，优化菜肴品质。

　　6、在菜品的加工制作过程中，要严格按甲方的要求进行成本控制，菜品的数量也必须达到客人普遍认可的标准。

　　7、参加酒店管理部门相关会议，主持厨务例会，收集和分析菜肴的出品质量状况，分析经营状况，及时发现问题，调整、完善经营措施。

　　8、酒店在正常运营过程中，乙方每小时月推出四道新菜品。

　　9、乙方在管理厨房时凡发生未能通过卫生系统检查而形成的罚款，由乙方全部承担(但因甲方设备不完善的情况除外)。

　　10、凡发生确属由乙方操作原因造成的出品质量事故，由此而形成顾客伤害产生的各种赔偿，费用均由乙方承担。

　　11、乙方人员健康证费用，半年以内由乙方承担，半年以上不满一年者，甲方承担一半，一年以上由甲方全额承担。

　　12、乙方人员住宿由甲方提供，但安全问题由承包人负责，甲方概不负责。

　　13、乙方必须做好防火工作，爱护所属范围内配备的消防器材，参加消防培训，落实防火安全措施。

　　(四)乙方权利：

　　1、乙方可自行组建厨师队伍，行使热菜、凉菜、面点等厨师的招聘权和工资支配权。

　　2、合同期间，乙方对不符合用人条件和技能标准、菜品达不到要求的各级厨师，有权给予调整，但必须第一时间通报甲方。

　　3、在保证酒店正常运转的情况下，乙方可自行安排人员公休及请假事宜，但不得超出酒店规定的天数。

　　4、在组织定位和整体营销策划方案的指导下，有对产品定位价格制定的建议权。

　　八、工伤事故的处理：

　　乙方在工作时间内，如在正确操作程序范围内发生工伤事故，甲方按国家法律相关规定承担乙方医药费和工资。如乙方过失操作造**身伤害和他人伤害，参照国家法律规定给予处罚，甲方不承担任何连带责任。

　　九、合同终止或解除：

　　(一)甲乙双方因故提前解除合同，应提前一个月提出书面申请，经双方同意后办理相关手续。如单方违约，给予对方半个月工资作为补偿。

　　(二)违约处理方法：

　　1、甲方拖欠乙方工资一日以上视为违约。

　　2、双方未按协商的方法提前终止协议视为无效。

　　3、工伤事故未按协议方法处理视为违约。

　　4、双方刻意刁难对方视为违约。

　　5、乙方拒绝接待客人造成酒店损失视为违约。

　　6、甲乙双方有一方违反本合同，造成一方损失的，违约方应承担赔偿责任。

　　十、其它条款：

　　(1)合同期内乙方如违反国家法规其责任自行负责。

　　(2)甲方《员工守则》为本合同附件，是合同的补充

　　说明。

　　(3)乙方承包人应向甲方交纳10000元保证金，合同期满交回甲方配备的物品后，甲方如数退还。

　　(4)乙方各档口主厨每年探亲假往返车费由甲方承担。

　　(5)乙方每月在店时间为24天(国家法定假日11天)，年探亲假15天。

　　十一、本合同如有争议或不尽之处，双方协商后附加合同(附加合同和本合同等有效)。

　　十二、合同期限暂定为一年，具体起始时间以乙方人员到甲方时间为准起算。

　　十三、本合同一式两份，甲乙双方各持一份，本合同一经双方签字后方可生效。

　　甲方： 乙方：

　　签字时间： 年 月 日 签字时间： 年 月 日

技术承包合同8

　　发包方： (以下简称甲方)

　　承包方： (以下简称乙方)

　　甲方系具有法人资格从事弱电工程的企业，乙方必须持有《企业法人营业执照》，具备组织实施弱电工程技术力量和管理水*。

　　甲方依据《企业法人营业执照》经营范围，依法承接弱电工程施工任务。甲方同意将弱电工程分包给乙方，由乙方承担分包工程的施工任务。为了保证项目系统工程的顺利进行、明确相互权利和义务，甲乙双方在*等互利、友好协商的基础上，达成以下协议，以兹共同遵守。

　　第一条 工程概况

　　1、工程名称：

　　2、工程地址：

　　3、工程范围和内容：

　　第二条 工程造价、结算及交付

　　1、合同清单。(附件)

　　2、合同签订后，甲方在 10 日内支付工程预付款 元。

　　3、工程安装调试验收合格后，甲方在 10 日内支付 元。

　　4、自系统验收合格满一年维保期后，甲方 10 日内支付剩余款项。

　　第三条 工程施工图纸及施工计划

　　1、工程的施工图纸由甲方提供，乙方应依图施工。

　　2、乙方在签约后 3 天，根据施工图纸制定施工计划，并提交给甲方认可。

　　第四条 工程工期与进度

　　1、本工程合同总工期为 30 天，从乙方开工之日起算。

　　2、乙方须按照甲方认可的工程计划进行施工安装。

　　3、乙方至迟须在甲方交付工程施工图纸之日起 3 天开工。

　　4、根据施工进展，甲方可对工程方案进行局部调整，乙方应配合调整，若影响工期，则工期相应顺延。

　　第五条 工程材料和设备的供应

　　1、 工程所需主要材料，由甲方组织采购，确保质量符合工程质量标准，费用由甲方承担。

　　2、 甲方提供的材料由乙方签字领用，并由乙方负责运输到施工现场。

　　3、 乙方应在安装前 3 天以报表形式向甲方提交《申领设备器材总计划》。

　　第六条 工程检查与返工

　　1、 甲方可随时检查工程进度及工程质量，如质量不符合约定，甲方有权要求乙方在合理期限内无偿修理或返工，如造成延期交付，乙方应承担违约责任。

　　2、 由于非乙方原因造成的设计方案变更，乙方应配合修理或返工，费用由甲乙双方另行协商。如影响工期，则工期相应顺延。

　　第七条 工程验收

　　1、乙方完成计划时，应及时通知甲方进行阶段验收。

　　2、工程全部完成时，甲方组织各方进行工程全面验收工作。

　　第八条 工程质量维护与服务

　　1、工程质量维保期一年，自工程验收合格之日起算。

　　2、在维保期间，乙方负责工程的免费保修工作，接到报修电话后4小时内必须到现场服务。

　　3、如需更换器材，器材由甲方提供，乙方负责免费更换并重新调试。

　　4、乙方免费提供对建设单位人员的现场技术培训，使其能够独立从事系统管理和基本维护。

　　5、乙方负责对系统的终身维护，有关维护条款按双方另定的委托保修协议执行。

　　第九条 工程安全

　　1、甲方指定专业技术人员，负责施工中的协调工作，及时处理实际发生的工程变更，解决施工现场临时发生的问题。

　　2、乙方指定专职人员为工地负责人，负责组织施工，严格按规范、按要求进行施工，确保现场安全、质量、工期及其它有关事宜落实到位。

　　3、乙方应文明施工，确保工地设备和各种公共设施的安全，因施工不当，造成工地设备或公共设施损坏的.，应及时组织抢修，由此造成的损失由乙方承担。

　　4、乙方应认真落实安全生产措施，确保人身和财产安全。如在施工中发生人身和财产事故(包括交通事故)，由乙方自行处理并承担全部责任。

　　第十条 甲方的权利与义务

　　1、甲方根据承接弱电工程的情况和需要，向乙方下达施工任务。

　　2、负责工程前期准备工作，包括审计设计、预算、与建设单位签订施工合同等。

　　3、根据工程设计方案，监督和检查乙方工程施工质量、耗时和工期完成情况。

　　4、工程竣工后，进行工程验收，如建设单位需要进行工程决算，则要指导乙方编制工程决算，办理工程资料、竣工结算等。

　　第十一条 乙方的权利与义务

　　1、乙方应严格按照弱电工程施工规范和设计要求组织施工，确保工程质量和按期完成施工任务。

　　2、乙方对甲方提供的材料负有全程保管义务，直至工程验收合格并移交时止。

　　3、乙方对开挖的管道、设备箱基础、立杆基础的路面修复，并自行协调办理道路赔补费。

　　4、工程竣工后，需要编制工程决算，编制的工程决算必须经业主签字，超出设计图纸的部分必须符合技术规范和技术要求。

　　5、乙方要及时向甲方提供工程竣工图和竣工资料(领用、实用、剩余材料的数量)，提请甲方组织验收。

　　6、加强对施工和管理人员的法纪教育，如发生违法行为，乙方负责处理，甲方有权要求以对当事人进行处分直至辞退。

　　第十二条 补充条款

　　本合同未尽事宜，双方根据具体情况达成补充条款。补充条款与本合同具有同等的效力，但不得与本合同相抵触。

　　第十三条 违约及纠纷的解决

　　1、在合同的有效期内，任何一方未能遵守本合同及补充条款，均构成违约，应承担违约责任。

　　2、合同期内，任何一方迟延履行合同义务或者有其它违约行为致使不能实现合同目的，守约方有权单方提出解除合同，并要求违约方赔偿损失。

　　3、合同期内，乙方不得再分包或转包工程，一经发现甲方可立即终止合同。

　　4、因乙方违约造成工程验收不合格，返工费用和损失由乙方承担，同时甲方降低工程决算标准10%与乙方结算。

　　5、因乙方违约造成工程不能按期交付，乙方应按本合同总造价2%/天的标准支付甲方违约金。

　　6、履行合同期间，如发生争议，双方协商解决。协商不成，可诉至甲方所在地人民法院。

　　十四条 其他

　　本合同一式四份，双方各执两份，双方签章后即行生效。

　　甲方(公章)：_________ 乙方(公章)：_________

　　法定代表人(签字)：_________ 法定代表人(签字)：_________

　　_________年____月____日 _________年____月____日

技术承包合同9

　　发包方：_______________

　　承包方：_______________

　　为了落实、完成广西凤凰至覃塘二级公路№10合同段的施工任务,依据《中华人民共和国民法典》，以及其他有关法律、行政法规，遵循*等、自愿、公*和信用的原则，甲乙双方就本工程的技术承包事宜协商一致,订立本合同。

　　一、合同范围

　　甲方按设计施工图纸及相关技术资料上的内容委托乙方负责如下工作:广西凤凰至覃塘二级公路№10合同段24+800~37+000施工段内的土石方工程、桥涵工程、涵洞工程、排水工程、防护工程、路面工程的技术指导工作。

　　二、合同条款

　　甲方责任:

　　1、甲方负责提供工程所需的工程仪器、办公用品、乙方的食宿、交通工具以及业主和监理的招待费用，以保障乙方技术工作的.顺利进行。

　　2、甲方应配备足够的施工机械，以满足施工的要求，材料员、协调员、安全员由甲方负责委派，并对其本职工作负直接责任，并服从乙方的安排。

　　乙方责任:

　　1、乙方根据工程需要配备相应技术人员以保证工程质量及施工进度。

　　2、乙方人员由乙方自行安排管理，如甲方认为乙方人员的安排不合理的，可以提出建议。

　　支付方式：

　　1、甲方按设计造价的总额约_______________万元人民币的3%给乙方支付技术费用。

　　2、施工过程中，如遇工程变更增加，乙方按变更增加金额的6%收取技术服务费用。

　　3、每期计量款到帐后,甲方在2个工作日内,向乙方支付当期计量所得的工程款按3%支付给乙方,其中变更部份按6%支付给乙方。如因业主原因或其它非乙方所致原因未能计量的,乙方可以向甲方预支部分技术费用用予支付技术员的工资,等计量款到位后再扣回)。在工程竣工验收后,甲方扣留最后一期技术费用的50%作为押金,待到竣工资料合格交出后再支付给乙方,其它技术费用应在现场验收合格后7个工作日内支付给乙方。

　　4、本合同工期止于______年______月______日，如超出工期，甲方须按照年公路施工技术人员工资市场价给乙方技术人员发放工资，且须每月按时发放。

　　违约责任：

　　1、在施工过程中，履约双方如有一方单方面违约提前终止合同的，则由违约方赔偿另一方_______________万元人民币作为违约金。

　　三、本合同一式两份，甲乙双方各持一份，本合同自双方签字日起生效并具法律效力。

　　四、本合同未尽事宜由甲乙双方共同商议并签订补充协议。

　　甲方签字：_______________乙方签字：_______________

　　身份证号：_______________身份证号：_______________

　　联系电话：_______________联系电话：_______________

　　日期：______年______月______日日期：______年______月______日

技术承包合同10

　　甲 方:

　　乙 方:

　　一、承包内容、范围、规模及形式

　　二、技术经济指标

　　技术指标

　　经济指标

　　三、主要技术措施及操作要求

　　四、甲乙双方职责

　　五、经费概算 经上级部门支持 费地方**支助 筹承包双方自筹经费支出

　　六、验收办法

　　七、奖惩办法

　　八、项目主要参加人(以科技人员为主，行政人员不超过40%)

　　姓名

　　年龄

　　技术职称

　　单位及工作行政职务

　　备注

　　技术负责人行政负责人放在前两名，并在备注中注明。

　　本合同一式四份、甲乙双方及县区科技局或项目单位主管部门各执一份。同时上报市科技局一份备案，合同自签字盖章后生效。

　　甲方(公章)：_________ 乙方(公章)：_________

　　法定代表人(签字)：_________ 法定代表人(签字)：_________

　　_________年____月____日 _________年____月____日

技术承包合同11

　　甲方：

　　乙方：

　　甲乙本着双方自愿的原则签订如下协议：

　　一、工程项目

　　1、工程名称：钢构厂房土建工程

　　2、工程地点：商丘市睢县北环

　　3、承包范围和内容：独立基础，周围1.2米墙砖含抹灰。

　　4、本工程费用包括：人工工资、伙食费、交通费、工具费、机械费、辅材费(扎丝、模板、钉)、保险费用(统一理)、劳保用品费用。

　　6、工期： 天。(从20xx年 月 日起至20xx年 月 日止)

　　二、甲方：

　　1、负责工地施工环境协调，保证施工顺利进行。

　　2、负责及时将所用材料运至工地，并安排专人看护。

　　3、工地水、电、路通。

　　乙方：

　　1、严格按图纸施工，保证质量。

　　2、因工程质量不合格造成的损失，乙方负责按实际费用赔偿。

　　3、乙方对所承包工程，在施工安全上负全部责任，如有安全事故的发生，所造成的一切经济损失由乙方负全责，与甲方无关。

　　4、自工程验收合格之日起，乙方保证一年内工程质量的免费维修，维修的工料费由乙方承担。保修期满后，此合同自动终止。

　　三、工程款支付和结算

　　l、合同签订、施工人员进入工地，设备到位后，付施工进场费￥万元整。

　　2、独立基础完成后，甲方付乙方总工程款的.%，

　　3、工程完工后，经甲方验收合格，甲方付给乙方总工程款的，3%作为保质金，工程交工3个月后付清。

　　四、施工与设计变更

　　甲方交付的设计图纸、说明和有关技术资料作为施工的有效依据，施工队不得擅自修改，发现图纸问题及时向甲方反映。

　　五、未尽事宜协商解决。

　　本合同自甲乙双方代表签字后生效，合同一式两份，乙各执一份，共同遵守。

　　甲方签字：

　　乙方签字：

　　年 月 日

技术承包合同12

　　甲方：云南省保山市_________建筑公司乙方：_________（身份证：_________）

　　为优质、_____完成_________二级公路第五合同段工程的施工，充分发挥各方优势，经甲乙双方*等协商，甲方将_________二级公路第五合同段工程的技术方面的工作承包给乙方，并达成以下协议：

　　一、合作项目工程名称_________二级公路第五合同段（昔董至瓦晓段）

　　二、工程技术承包范围

　　（1）工程施工复测及相关资料编制。

　　（2）工程施工放样及相关资料编制。

　　（3）工程试验及相关资料编制。

　　（4）工程质检及相关资料编制。

　　（5）工程计量及相关资料编制。

　　（6）工程变更及相关资料编制。

　　（7）工程施工技术及工程的现场管理。

　　（8）工程施工工艺及工序的控制。

　　（9）工程竣工资料的编制。

　　三、合同工期

　　（1）从甲方通知乙方人员进场复测开始至工程交工为止。

　　（2）双方拟定施工合作时间为12个月，即从_________年3月1日到_________年3月1日，工期共12个月。

　　（3）以上合同工期，包括施工复测时间、雨季及因建设方、甲方等原因造成工程停工的时间，不包括工程竣工资料编制时间。

　　（4）竣工资料编制时间为1个月。

　　（5）若因建设方、甲方及雨季等原因工程无法完成，乙方不负任何责任。

　　（6）如工期超出12个月，甲方应支付乙方超出工期的工程技术费。

　　四、工程技术承包费用

　　（1）施工投标工程技术费：甲方投标工程总价，扣除第100章费用及工程备用金后按3.6%计。

　　（2）工程变更增加工程技术费：在施工过程中所产生的工程变更增加金额总量按30%计。

　　（3）工程中的`非计量增加工程技术费：按该款项30%计。

　　（4）前两项总计所产生的技术费若低于__元人民币，则甲方支付给乙方__元人民币；若超出则按前两项计算。

　　（5）工程延期费：超出双方约定的12月的工期甲方每月支付乙方80000元人民币的工程技术费。

　　（6）施工复测费：_________0元人民币/每公里。

　　（7）竣工资料编制费：80000元人民币。

技术承包合同13

　　甲方：乙方：

　　资料承包合同

　　甲方： 888888建筑工程公司农机局家属楼项目部(88888) 乙方： 888888建筑工程公司资料员 (88888)

　　兹因甲方工程建设的需要，由乙方负责承包甲方 农机局家属 楼 工程的.土建、水电资料，现根据*等、自愿的原则，经甲、乙双方充分协商达成共识，特签订本合同。

　　一、承包内容：

　　1、乙方负责本工程土建水电资料(安全资料)的编制与整理(包括土建、水电工程各分部分项工程的检验批、原材料送检、资料整理2

　　3印耗材(包括墨水、打印纸张、资料夹、档案盒、胶水等耗材)、大图复印、晒图等均由甲方负责。

　　4、各种材料送检的试验费及由此所引起的交通费用及其它相关费用由甲方负责。

　　5、甲方给乙方提供现场办公场所。

　　6、各单位之间的关系由甲方负责协调、处理。

　　二、承包方式及单价：

　　乙方按建筑面积承包甲方本工程的土建、水电、安全资料(建

　　2筑面积按实结算)承包单价 按 1.0 元/m。

　　三、付款方式：

　　甲方按月发给乙方1500.00 元/月，余款在资料备案后一周内一次性付清。

　　注：本工程计划工期为 拾 个月，如工期延期(延期壹个月

　　以下不计，延期壹个月以上，不足一个月按一个月计算)甲方额外付给乙方 1600.00 元/月。

　　四、双方权利、义务：

　　1、乙方有义务按合同内容尽职尽责完成本职工作。

　　2、甲方有义务及时向乙方提供完整、正确的原材料合格证、工程施工图、设计变更等。

　　3、本合同一式两份，甲、乙双方各执一份，签字生效。不尽事宜，双方共同协商解决。

　　甲 方(签字)：：

　　年 月 日 年 月 日

技术承包合同14

　　甲方(出让方)__________________

　　乙方(受让方)__________________

　　为了规范公司农业项目承包，切实维护农业项目承包双方的合法权益，根据有关政策、法规的规定，本着自愿互利、公正*等的原则，经甲乙双方协商，订立如下农业项目承包合同。

　　一、农业项目承包经营权流转方式

　　甲方采用租赁方式将其承包经营的农业项目土地流转给乙方经营。

　　二、承包经营权流转期限和起止日期

　　合同双方约定，土地承包经营权流转期限为____年，从____年____月____日起(秋收结束)，至____年____月____日止。(注：先期承包年限为二轮土地承包结束，如国家对土地承包经营权无调整则后延;如二轮土地承包结束后国家对承包经营政策调整，则乙方享有优先承包权。)

　　三、流转价款及支付方式、时间

　　(一)合同双方约定，甲方转让给乙方土地___亩。土地前五年的租金按每亩____元支付;后期租金按每亩____元支付。土地流转费用现金支付，每年一付。乙方每年公历元月____日前一次性付甲方年土地流转费：转让费总额按每户实际流转土地面积计算。

　　(二)合同双方约定，公司按照乙方承包农业项目土地面积或其它经营项目收入收取管理费用。

　　四、甲方的权利和义务

　　1.权利。按照合同规定收取土地流转费和公司管理费，按照合同约定期限收回流转的土地。按照公司规定，统一规划、指导和管理经营农业项目。

　　2.义务。协助乙方按合同行使经营权，提供帮助池塘、坝库与流转土地配套，使用，调解本区和其它承包户之间入发生的用水，用电等方面的纠纷，不得干预乙方正常的生产经营活动。

　　五、乙方的权利和义务

　　1.权利。自土地流转正式实施之日起，具有自主生产经营权和收益权;具有享受国家各种惠民政策补贴、扶持、奖励权及国家征用土地付属物补偿权等。

　　2.义务。在国家法律、法规和政策允许范围内，自主经营，自负盈亏，承担各自承包经营范围内的风险和责任;从事生产经营活动，按照合同规定按时足额付清土地承包费和公司管理费用，对承包的耕地进行有效保护，不能依法保护，造成损失的，乙方自行承担责任。

　　六、禁止行为

　　1.未经公司授权，禁止任何承包人私自以公司名义进行业务活动，禁止私自转包土地经营权或其它经营业务，私自进行业务获得利益归公司，造成的`损失由该承包个人全额进行赔偿。

　　2.未经公司授权，禁止承包人参与经营与本公司项目相似或有竞争的业务，如违反规定经营，应向本公司支付经营所得利润最高月份利润(或*均利润)10倍的违约金。

　　3.除公司协议另有约定意外，承包人不得同本公司合作单位进行交易，如有违反，交易所得利益归公司所有，给公司造成的损失应该____倍赔偿。

　　4.承包人不得从事损害本公司利益的活动。

　　4.1承包人未经公司同意而转让其财产份额的，如果公司不愿接纳受让人为新的承包人，则按违约处理。

　　4.2承包人未经公司同意而独自让出财产，其行为无效，由此给其他公司或其它承包人造成损失的，该承包人承担全部赔偿责任。

　　4.3承包人严重违反本协议或因重大过失导致公司重大损失的，应当对其他承包人承担赔偿责任。

　　七、合同的变更和解除

　　有下列情况之一者，本合同可以变更或解除。

　　经当事人双方协商一致，又不损害国家、集体和个人利益的;订立合同所依据的国家政策发生重大调整和变化的;一方违约，使合同无法履行的;乙方丧失经营能力使合同不能履行的;因不可抗力使合同无法履行的。

　　八、违约责任

　　1.甲方非法干预乙方生产经营，擅自变更或解除合同，给乙方造成损失的，由甲方赔偿乙方双倍损失。(按当时市场价计算)

　　2.乙方违背合同规定，给甲方造成损失的由乙方承担双倍赔偿责任。

　　八、合同纠纷解决方式

　　甲乙双方因履行流转合同发生纠纷，先由双方协商解决，协商不成的由镇农业经营管理部门调解，不同意调解或调解无效的，双方协商向上级农业承包合同管理部门申请仲裁，不服仲裁决定的，可以收到裁决之日起____日内或向有管辖权的人民法院起诉。

　　九、其它约定事项

　　本合同一式____份，甲方、乙方各____份。自甲、乙双方签字或盖章之日起生效。本合同未尽事宜，由甲乙双方共同协商，达成一致意见，形成书面补充协议。补充协议与本合同具有同等法律效力。

　　甲方签字__________________

　　________年______月______日

　　乙方签字__________________

　　________年______月______日

　　公证方签字________________

　　________年______月______日

技术承包合同15

　　甲方：

　　乙方：

　　经甲乙双方协商，甲方同意将已承接的工程省道204线连城县四堡至隔川改建工程D合同段的施工技术方面事务由乙方负责，具体施工技术承包费、支付方式、双方责任及义务如下：

　　一、 技术承包费的计取及支付方式

　　1、具体施工技术承包费：经双方协商，甲方将技术费用暂按工程清单总造价￥23636783元的2%承包给乙方。乙方的技术承包费用以工程最终结算造价的2.0%为准。办公用品、配备电脑、耗材、测量仪器、住宿、交通工具(乙方自行提供一辆摩托车,油费及修理费由甲方承担)、结算资料整理等费用由甲方提供。乙方人员的吃饭问题由乙方自行解决。

　　2、在施工过程中，在乙方参加该项目技术工作的前提下，甲方应在每月10日前暂￥23636783元的2%，即￥472735元的90%分13个月*均支付给乙方3万元。如甲方未能及时支付，乙方有权在超过10天后终止 甲方的一切施工技术方面服务(由此造成的损失由甲方自行承担)，直到甲方将拖欠的应付资金支付给乙方后，乙方再进行提供服务，同时乙方有权按甲方拖欠的承包费金额每月按1.5%的利率计算利息。

　　3、工程竣工至工程结算时段内，甲方如需乙方协助等事宜，乙方需协助甲方与业主进行结算及审计。

　　4、在完成中间交工， 乙方完成所有的技术资料和计量工作并提供竣工资料结算书，及该协议所约定的乙方工作后，甲方应支付乙方95%的技术承包费用，否则乙方不提供一切资料及结算。待审计后付清全部的.技术承包费用。

　　5、 乙方技术服务具体期限为：从20xx年2月20日至20xx年3月20日，共计13个月。如甲方施工超过本条期限，要求乙方延长技术服务时间， 甲方按超出的时间、技术人员工资、*均每人每月6000元支付。

　　二、 双方责任义务

　　1、 甲方责任及义务

　　(1)、 乙方已完成的技术资料的签证由甲方牵头，乙方协助完成。

　　(2)、 乙方如因甲方施工需要，需要派遣车(小车、工具车)，在合理情况下(如土工试验、试块试样送检等方面)甲方应及时提供，如甲方未能及时提供而造成的工切损失由甲方自行负责。

　　(3)、如甲方不听取乙方建议而造成的损失由甲方自行负责。

　　(4)、甲方应提供两个小工协助乙方测量、现场实验等工作，费用由甲方负责。

　　2、 乙方责任及义务：

　　(1)、提供甲方承接工程的施工放样、现场施工技术指导、质量监督、内业资料(现场资料、现场试验、技术报告、变更原始数据、中间计量、有关规范要求的各项内容)、技术咨询、现场检测等方面服务。

　　(2)、 乙方提供给甲方的技术只到甲方所承接工程竣工并与业主结算(只办完结算书、竣工资料、审计完成为准)。

　　(3)、内业资料方面：最终乙方应提供给甲方所完成的该项目的有关规范、图纸、业主及监理、监督站等相关单位要求的齐全的竣工资料，并协助甲方与业主进行结算工作

　　(4)、如因乙方的测量放样过失的损失，乙方应负责甲方因此造成的该项目返工引起的材料，人工工资，机械费的所有经济损失的50%。

　　(5)、在满足工程正常施工需要的技术力量， 乙方提供5名技术员进行技术服务，招标文件不足部份人员，由甲方提供。(人员不足，资质不符合要求造成的经济处罚费用由甲方负责)。

　　(6)、乙方在施工过程中应注意施工安全，对乙方发生的安全问题由乙方自负。

　　3、 施工过程中，甲乙双方应互相配合，有矛盾应协商解决。

　　三、本协议一式二份，甲乙双方各执一份，具有同等法律效应。

　　甲方(公章)：_________　　　　　　　　乙方(公章)：_________

　　法定代表人(签字)：_________　　　　　法定代表人(签字)：_________

　　_________年____月____日　　　　　　　_________年____月____日

技术承包合同菁选扩展阅读

技术承包合同菁选（扩展1）

——技术承包合同菁选

技术承包合同

　　在不断进步的社会中，越来越多的人通过合同来调和民事关系，签订合同可以使我们的合法权益得到法律的保障。那么合同要怎么拟定？想必这让大家都很苦恼吧，以下是小编帮大家整理的技术承包合同，仅供参考，希望能够帮助到大家。

　　技术承包合同 篇1

　　甲方：利川市团堡镇人民**

　　乙方：恩施自治州合力交通设施建设工程有限公司技术服务中心

　　依照《中华人民共和国合同法》及其它有关法律、法规的规定，甲乙双方在友好协商一致的基础上，甲方将全镇20xx年通畅公路工程资料(包括设计资料、中间计量资料、决算资料、竣工资料。注：此内容不包括实验检测资料)承包给乙方负责整理。协议如下：

　　一、相关事项

　　1、承包方式：全承包

　　2、期限：自各施工单位合同期满后一个月。

　　3、单价：按每公里3500元计算。建设里程：泗水池村：6.5公里,大洞村6.1公里,朝南村:10.6公里,烽火村:8.5公里。共：31.7公里。

　　4

　　二、双方的权利与义务：

　　(一)、甲方

　　甲方为乙方创造必要条件，包括：提供施工单位合同及乙方资料整理过程中所必需的.相关文件如：工程承包人相关资料、会议记录、检查记录等。

　　(二)、乙方

　　按时完务类资料编制，及相关原始施工记录，保证服务质量。

　　三、款项支付

　　第一次：乙方提供设计图纸时付总价款的30%;第二次：所有资料竣工资料编制合格后付清佘款。

　　对双方认可的变更增减项目，按本合同单价增减结算。乙方不承担按照国家规定应缴纳的各项税费。

　　四、违约责任

　　1、合同双方当事人中的任何一方因履行合同约定或违反国家法律、法规及有关政策规定，受到罚款或给对方造成经济损失均由责任方承担责任，并赔偿给对方造成的经济损失。

　　2、因一方原因，造成合同无法继续履行时，该方应及时书面通知另一方，办理合同终止手续，并由责任方赔偿对方相应的经济损失。

　　五、合同生效

　　1、本合同经甲乙双方签字(盖章)后生效。合同一式两份，甲乙双方各执一份，具有同等效力。

　　2、未尽事宜，甲乙双方协商解决。

　　甲方(签章)：乙方(签章)：

　　年月日年月日

　　技术承包合同 篇2

　　甲方：

　　乙方：

　　本着互相尊重、互利合作的精神，根据国家有关法律规定，甲乙双方经*等自愿协商，达成如下协议：

　　一、乙方从 年 月 日起至 年 月 日止协议承包甲方酒店厨房。

　　二、日前准时付给乙方承包费(其中包括乙方及乙方聘用人员的一切费用)人民币(大写) (小写) 元。(厨房队伍总人数为28人，因乙方人员调整需提前告之甲方，承包费用不做扣减，如出现岗位长时间空岗现象〈10天以上〉，均按每人每月元从总承包费用中扣减，(洗碗工不算其中)。

　　三、乙方的工作人员必须遵守甲方的各项规章制度。

　　四、因乙方工作人员不负责任，所制作的菜品因质量问题导致投诉或退菜等，其造成的损失由乙方按菜品售价的两倍赔偿(如存在客观因素酌情处理)。

　　五、乙方工作人员保证所点菜品应及时向客人提供，并使顾客满意。

　　六、合同期间，甲方给乙方提供食宿安排，以利于工作，因生活*惯和工作的沟通需要，厨房的主厨就餐时可享受餐厅高职餐待遇。

　　七、双方责任：

　　(一)甲方责任：

　　1、甲方指导乙方通过管理模式分解部门计划指标到组。

　　2、甲方指导乙方根据酒店的经营定位，制定菜肴的特色和价格定位。

　　3、甲方为乙方创造较为宽松的工作环境，提供必要的'工作环境和设施、设备。

　　(二)甲方权利：

　　1、督导乙方确保部门财产合理使用。

　　2、对乙方的工作业绩有检查考核权。

　　3、甲方有权对某个不能胜任工作的岗位提出更换权。

　　4、甲方有对乙方违反酒店规定的行为进行处罚的权力。

　　(三)乙方责任：

　　1、乙方在工作期间必须维护酒店利益，爱护酒店一切设施设备，凡发生人为损坏照价赔偿。

　　2、全面负责厨务部的各项经营与管理工作。协调好与前厅的工作关系，倾听前厅服务员反馈的顾客意见。

　　3、根据酒店的经营定位制定酒店的菜肴特色和价格定位。

　　4、执行和落实厨务生产流程和管理，检查其它各项规章制度的执行情况。

　　5、负责落实菜肴质量标准，优化菜肴品质。

　　6、在菜品的加工制作过程中，要严格按甲方的要求进行成本控制，菜品的数量也必须达到客人普遍认可的标准。

　　7、参加酒店管理部门相关会议，主持厨务例会，收集和分析菜肴的出品质量状况，分析经营状况，及时发现问题，调整、完善经营措施。

　　8、酒店在正常运营过程中，乙方每小时月推出四道新菜品。

　　9、乙方在管理厨房时凡发生未能通过卫生系统检查而形成的罚款，由乙方全部承担(但因甲方设备不完善的情况除外)。

　　10、凡发生确属由乙方操作原因造成的出品质量事故，由此而形成顾客伤害产生的各种赔偿，费用均由乙方承担。

　　11、乙方人员健康证费用，半年以内由乙方承担，半年以上不满一年者，甲方承担一半，一年以上由甲方全额承担。

　　12、乙方人员住宿由甲方提供，但安全问题由承包人负责，甲方概不负责。

　　13、乙方必须做好防火工作，爱护所属范围内配备的消防器材，参加消防培训，落实防火安全措施。

　　(四)乙方权利：

　　1、乙方可自行组建厨师队伍，行使热菜、凉菜、面点等厨师的招聘权和工资支配权。

　　2、合同期间，乙方对不符合用人条件和技能标准、菜品达不到要求的各级厨师，有权给予调整，但必须第一时间通报甲方。

　　3、在保证酒店正常运转的情况下，乙方可自行安排人员公休及请假事宜，但不得超出酒店规定的天数。

　　4、在组织定位和整体营销策划方案的指导下，有对产品定位价格制定的建议权。

　　八、工伤事故的处理：

　　乙方在工作时间内，如在正确操作程序范围内发生工伤事故，甲方按国家法律相关规定承担乙方医药费和工资。如乙方过失操作造**身伤害和他人伤害，参照国家法律规定给予处罚，甲方不承担任何连带责任。

　　九、合同终止或解除：

　　(一)甲乙双方因故提前解除合同，应提前一个月提出书面申请，经双方同意后办理相关手续。如单方违约，给予对方半个月工资作为补偿。

　　(二)违约处理方法：

　　1、甲方拖欠乙方工资一日以上视为违约。

　　2、双方未按协商的方法提前终止协议视为无效。

　　3、工伤事故未按协议方法处理视为违约。

　　4、双方刻意刁难对方视为违约。

　　5、乙方拒绝接待客人造成酒店损失视为违约。

　　6、甲乙双方有一方违反本合同，造成一方损失的，违约方应承担赔偿责任。

　　十、其它条款：

　　(1)合同期内乙方如违反国家法规其责任自行负责。

　　(2)甲方《员工守则》为本合同附件，是合同的补充

　　说明。

　　(3)乙方承包人应向甲方交纳10000元保证金，合同期满交回甲方配备的物品后，甲方如数退还。

　　(4)乙方各档口主厨每年探亲假往返车费由甲方承担。

　　(5)乙方每月在店时间为24天(国家法定假日11天)，年探亲假15天。

　　十一、本合同如有争议或不尽之处，双方协商后附加合同(附加合同和本合同等有效)。

　　十二、合同期限暂定为一年，具体起始时间以乙方人员到甲方时间为准起算。

　　十三、本合同一式两份，甲乙双方各持一份，本合同一经双方签字后方可生效。

　　甲方： 乙方：

　　签字时间： 年 月 日 签字时间： 年 月 日

　　技术承包合同 篇3

　　甲方：云南省保山市_________建筑公司乙方：_________（身份证：_________）

　　为优质、_____完成_________二级公路第五合同段工程的施工，充分发挥各方优势，经甲乙双方*等协商，甲方将_________二级公路第五合同段工程的技术方面的工作承包给乙方，并达成以下协议：

　　一、合作项目工程名称_________二级公路第五合同段（昔董至瓦晓段）

　　二、工程技术承包范围

　　（1）工程施工复测及相关资料编制。

　　（2）工程施工放样及相关资料编制。

　　（3）工程试验及相关资料编制。

　　（4）工程质检及相关资料编制。

　　（5）工程计量及相关资料编制。

　　（6）工程变更及相关资料编制。

　　（7）工程施工技术及工程的现场管理。

　　（8）工程施工工艺及工序的控制。

　　（9）工程竣工资料的编制。

　　三、合同工期

　　（1）从甲方通知乙方人员进场复测开始至工程交工为止。

　　（2）双方拟定施工合作时间为12个月，即从_________年3月1日到_________年3月1日，工期共12个月。

　　（3）以上合同工期，包括施工复测时间、雨季及因建设方、甲方等原因造成工程停工的时间，不包括工程竣工资料编制时间。

　　（4）竣工资料编制时间为1个月。

　　（5）若因建设方、甲方及雨季等原因工程无法完成，乙方不负任何责任。

　　（6）如工期超出12个月，甲方应支付乙方超出工期的工程技术费。

　　四、工程技术承包费用

　　（1）施工投标工程技术费：甲方投标工程总价，扣除第100章费用及工程备用金后按3.6%计。

　　（2）工程变更增加工程技术费：在施工过程中所产生的工程变更增加金额总量按30%计。

　　（3）工程中的.非计量增加工程技术费：按该款项30%计。

　　（4）前两项总计所产生的技术费若低于__元人民币，则甲方支付给乙方__元人民币；若超出则按前两项计算。

　　（5）工程延期费：超出双方约定的12月的工期甲方每月支付乙方80000元人民币的工程技术费。

　　（6）施工复测费：_________0元人民币/每公里。

　　（7）竣工资料编制费：80000元人民币。

　　技术承包合同 篇4

　　原告姜××男３９岁汉承包户××县××乡××制油厂

　　被告刘××男４２岁汉主任同上××乡经管会

　　一、请求事项：

　　１．履行合同：

　　２．赔偿经济损失。

　　二、事实理由及证据：

　　(一)请求的原因事实

　　１．双方是怎样引起订立承包合同的？

　　××县××乡办企业制油厂，由于经营不善，连年亏损至１９８２年负债累累已停产三年了。我自幼在油厂工作已有*２０年的工龄，当时在本县太*川油厂担负生产指导工作。

　　经新建乡武装部部长的介绍来到××乡担起恢复制油厂生产，偿还旧债的重任，由乡经管会直接领导，被告是企业主要负责人。我的职称是技术员。１９８４年，油厂已恢复到扭亏为盈，又任命我为车间副主任，主管油厂的生产责任。随着经济体制改革的形势，企业实际生产责任制，又因偿还了积累三年的.旧债，这才主动找我承包。从１９８４年１２月末起至１９８６年９月末止订两年承包期合同。１９８５年３月１２日立的合同。

　　２．被告为什么中途撕毁了合同？

　　我从１９８２年来到新建油厂。几年来，我耳闻目睹了油厂的现实，深知其亏损的弊病依然存在。被告刘××与油厂保管员的关系是形成企业亏损的主要原因。为此，当被告找我担任承包时，我就提条件，前段事务与承包后必须分清，库存与帐面必须相符，不这样我不承包。被告答应。但提出“先交接帐簿，以后查库存，如有缺少，由保管员负责。这样不耽误生产。”我同意了，由于我要求过前后分清，各负其责。同时，又掌握承包前的厂内的底细，所以，被告就不顾一切了。他在我承包当年的５月７日对我说，油厂不承包了，还象过去一样干，给你按每天工资８元计算，你把合同交回来吧！我不同意。

　　３．被告以权谋私，损害集体和个人利益的违法行为，我要跟他争出个事非曲直来。

　　首先，我到县委**：他们告诉我到县企业局去谈；企业局李局长介绍我到法院；法院金庭长让我请律师代理办；后来县律师事务所两名律师检查了帐目，作出了承包阶段盈利一万四千多元，豆油少七千多斤，豆饼少一万多斤的证明。我再找县委**王、罗两领导同志，他们指示到信访办去立案，信访办的工作人员刘××说“你告到那儿也得回去处理”劝我息事。我又找信访办主任刘××同志。他把我介绍到县委**那；县委**指示：通过法律手段解决。介绍我去法院。在此期间，被告用威逼利诱的办法，先煽动工人到我家去要工资，拿走我家的电视机，用此逼我交出合同，在我**的二年中刘××不顾党纪国法，公然下令砸开油库，原料房、生产车间、食堂，收去我承包期间纯利１４１８３．２９元，占用食堂粮面１５００斤大米１００００斤、豆油４０斤。又悍然把油厂另行承包给第三人，库存豆油经律师调查时已短少七千多斤，豆饼万斤以上，刘××又想借用承包之机的混乱，以便消灭或减少他利用职权侵吞的集体财富罪责。

　　被告自知他的行为已构成违法以至犯罪，这才又使用欺上瞒下收买等一贯手法，首先盗

　　用原告名义向上级打报告，说我自动撂下不干了，无能经营、亏损等，其用心是为掩饰他片面毁约行为：又蒙蔽乡**，用乡党委、企业办和他主持的经管会名义联横向县打报告，说是原告自己请求不干。

　　以上就是本案的经过详情，尚有未便记人的事实，留待法庭审理时面述。

　　(二)诉讼的理由

　　１９８３年３月１２日，双方签订的合同是一种经营权承包。被告代表发包方把油厂经营管理职能移交给承包人(原告)。这种承包根据法令规定，它体现了所有权与经营权的分离。发包方不能再插手经营，只是监督管理而已。在承包期间，承包人依据合同规定应对生产、资金、收益、亏损以及工资和伤亡事故负全部责任。除了每年向上级单位交纳提留费外，承包人有完全自主经营权。然而，被告身为经管会主任，只是为了消灭和掩饰自己经济上的问题，对我还个不跟他合作的人，决计踢开，所以不择手段，毁约违法，此诉讼理由之一。

　　双方签订的合同出于协商自愿，内容清楚，手续齐全，属于有效的合同，应受法律保护。被告在合同生效后，既未经双方协商同意，又不具备解除合同的条件，就单方面随意撕毁合同，此为申诉理由之二。

　　根据我国经济合同法第三十三条之规定，发包方(被告)应承担因此造成停工、丢失等一切实际损害的赔偿责任。

　　发包方就此同一经营范围和内容，又与第三方签订的承包合同是无效的，从签订之日起，就没有享受法律保护的条件。

　　基于上记理由和事实，特提起诉讼，请求法律解决是盼。

　　此致

　　颁布单位:国家工商管理局

　　颁布日期:1990

　　技术承包合同 篇5

　　甲方：_________________养猪场

　　乙方：_________________技术责任承包人

　　双方本着精诚合作，互利共赢的原则，通过充分论证协商，达成如下协议：

　　1、乙方承包技术指标：_________________28天后断奶仔猪开始计数，外购猪7天后开始计数，成活出肥率98%，低于98%，每低于一个百分点，扣除乙方年总工资二个百分点，以此类推计算。

　　2、每头猪到出肥，各种疫苗和各种用药总金额定为每头猪陆拾元整。如每头猪疫苗和用药超过陆拾元，超出部分全部由乙方承担。如低于陆拾元，节约归甲方。

　　3、合同期满一年，计算疫苗药钱的头数，以出肥数加存栏数为准，死猪不能计算头数，疫苗和药进货全部由乙方负责，这也是承包技术责任的一种方式。

　　4、疫苗和药的.使用全部由乙方安排，乙方购进猪的疫苗和药到场后，由甲方安排专职人员验收保管，按猪场论证每月应开支金额，及时结算付款，拖延和欠款，都视为甲方违约，甲方必须承担违约带来的一切经济责任和法律责任。

　　5、甲方应付乙方技术承包年工资总额贰拾万元整，合同未满一年，乙方不能领工资，也不能借钱，合同满一年时，计算疫苗药钱是否超标，承包指标是否下降，应扣除全部应扣除部分，剩余年总工资款必须一次性全部付清，否则甲方违约，甲方必须承担违约带来的一切经济责任和法律责任。

　　6、乙方在技术实施过程中，书面标准程序为辅，现场指挥为主，该承担的技术责任，半点也不能推辞。

　　7、本合同未尽事宜，双方应本着和谐友好的原则，协商解决。

　　8、本合同从双方签字之日起生效，生效后具有法律效力，双方都不能违约。如哪一方违约，给对方造成经济损失，必须全部赔偿，并承担由此带来的一切法律责任。

　　9、本合同一式三份，双方各执壹份，公证处备案壹份。

　　甲方 ___________

　　乙方 ___________

　　____ 年 _____ 月 _____ 日

　　技术承包合同 篇6

　　甲方(出让方)__________________

　　乙方(受让方)__________________

　　为了规范公司农业项目承包，切实维护农业项目承包双方的合法权益，根据有关政策、法规的规定，本着自愿互利、公正*等的原则，经甲乙双方协商，订立如下农业项目承包合同。

　　一、农业项目承包经营权流转方式

　　甲方采用租赁方式将其承包经营的农业项目土地流转给乙方经营。

　　二、承包经营权流转期限和起止日期

　　合同双方约定，土地承包经营权流转期限为____年，从____年____月____日起(秋收结束)，至____年____月____日止。(注：先期承包年限为二轮土地承包结束，如国家对土地承包经营权无调整则后延;如二轮土地承包结束后国家对承包经营政策调整，则乙方享有优先承包权。)

　　三、流转价款及支付方式、时间

　　(一)合同双方约定，甲方转让给乙方土地___亩。土地前五年的租金按每亩____元支付;后期租金按每亩____元支付。土地流转费用现金支付，每年一付。乙方每年公历元月____日前一次性付甲方年土地流转费：转让费总额按每户实际流转土地面积计算。

　　(二)合同双方约定，公司按照乙方承包农业项目土地面积或其它经营项目收入收取管理费用。

　　四、甲方的权利和义务

　　1.权利。按照合同规定收取土地流转费和公司管理费，按照合同约定期限收回流转的土地。按照公司规定，统一规划、指导和管理经营农业项目。

　　2.义务。协助乙方按合同行使经营权，提供帮助池塘、坝库与流转土地配套，使用，调解本区和其它承包户之间入发生的用水，用电等方面的纠纷，不得干预乙方正常的'生产经营活动。

　　五、乙方的权利和义务

　　1.权利。自土地流转正式实施之日起，具有自主生产经营权和收益权;具有享受国家各种惠民政策补贴、扶持、奖励权及国家征用土地付属物补偿权等。

　　2.义务。在国家法律、法规和政策允许范围内，自主经营，自负盈亏，承担各自承包经营范围内的风险和责任;从事生产经营活动，按照合同规定按时足额付清土地承包费和公司管理费用，对承包的耕地进行有效保护，不能依法保护，造成损失的，乙方自行承担责任。

　　六、禁止行为

　　1.未经公司授权，禁止任何承包人私自以公司名义进行业务活动，禁止私自转包土地经营权或其它经营业务，私自进行业务获得利益归公司，造成的损失由该承包个人全额进行赔偿。

　　2.未经公司授权，禁止承包人参与经营与本公司项目相似或有竞争的业务，如违反规定经营，应向本公司支付经营所得利润最高月份利润(或*均利润)10倍的违约金。

　　3.除公司协议另有约定意外，承包人不得同本公司合作单位进行交易，如有违反，交易所得利益归公司所有，给公司造成的损失应该____倍赔偿。

　　4.承包人不得从事损害本公司利益的活动。

　　4.1承包人未经公司同意而转让其财产份额的，如果公司不愿接纳受让人为新的承包人，则按违约处理。

　　4.2承包人未经公司同意而独自让出财产，其行为无效，由此给其他公司或其它承包人造成损失的，该承包人承担全部赔偿责任。

　　4.3承包人严重违反本协议或因重大过失导致公司重大损失的，应当对其他承包人承担赔偿责任。

　　七、合同的变更和解除

　　有下列情况之一者，本合同可以变更或解除。

　　经当事人双方协商一致，又不损害国家、集体和个人利益的;订立合同所依据的国家政策发生重大调整和变化的;一方违约，使合同无法履行的;乙方丧失经营能力使合同不能履行的;因不可抗力使合同无法履行的。

　　八、违约责任

　　1.甲方非法干预乙方生产经营，擅自变更或解除合同，给乙方造成损失的，由甲方赔偿乙方双倍损失。(按当时市场价计算)

　　2.乙方违背合同规定，给甲方造成损失的由乙方承担双倍赔偿责任。

　　八、合同纠纷解决方式

　　甲乙双方因履行流转合同发生纠纷，先由双方协商解决，协商不成的由镇农业经营管理部门调解，不同意调解或调解无效的，双方协商向上级农业承包合同管理部门申请仲裁，不服仲裁决定的，可以收到裁决之日起____日内或向有管辖权的人民法院起诉。

　　九、其它约定事项

　　本合同一式____份，甲方、乙方各____份。自甲、乙双方签字或盖章之日起生效。本合同未尽事宜，由甲乙双方共同协商，达成一致意见，形成书面补充协议。补充协议与本合同具有同等法律效力。

　　甲方签字__________________

　　________年______月______日

　　乙方签字__________________

　　________年______月______日

　　公证方签字________________

　　________年______月______日

　　技术承包合同 篇7

　　坤龙商业街 工程施工技术资料发包人 王帅师 (以下简称甲方)

　　坤龙商业街 工程施工技术资料承包人 肖青 (以下简称乙方)

　　经甲乙双方友好协商，一致同意以下各项条款内容：

　　一、双方名称通用、场所、联系电话：

　　二、承包范围：

　　1、经双方友好协商，甲方同意将方。

　　2、本合同中所指"施工技术资料"是指：A、B、C区雨污水、道路、各综合管线的预埋、挡土墙及围墙的隐蔽、竣工图等全部资料。A、B、C区的人工挖孔桩、夯扩桩的技术资料.

　　3、本工程资料不备案,但资料需齐全并达到备案要求.

　　三、工期：

　　四、数量：

　　1、本工程施工技术资料合计一式二份，均符合要求后交由甲方,如需要数量另行复印。(按需要提供原件份数,相关的费用均由甲方承担);

　　五、质量：

　　1、乙方须严格按当地建设工程质量监督站的质监要求、需城建档案馆存档要求、监理单位监理资料归档要求、施工单位施工技术资料归档要求进行编制。

　　2、本工程施工技术资料编制完成后，由乙方负责分别装入档案盒并及时移交给甲方.

　　3、乙方资料须与建筑施工进度同步，及时交由甲方进行签认,乙方工作人员上班时间必须在岗。

　　六、专用条款：

　　1、甲方在工程刚开始时须移交给乙方一套完整的施工图纸，乙方须负责保管好，工程结束后将图纸完整的归还甲方。竣工备案所需图纸(竣工图由乙方负责绘制)及技术资料以外的资料复印所产生的费用均由甲方负责。

　　2、乙方在收集相关工程变更单、原材料/构配件/设备质量保证资料(包括质保单、合格证、检验报告、认可推广证等)甲方须提供给乙方，且尽可能提供原件。

　　3、工程验收前三天甲方应提前通知乙方做好充分的准备工作。

　　4、工程施工过程中甲方须及时把相关试件(所有质监部门要求送检的材料，包括：砼试块，原材料，焊接试件，水电材料等等)送达当地检测中心。本工程所发生的有关原材料/构配件取样、试块制作、运送费及常规试验费由甲方负责，乙方负责及时收集报告等资料。所有用于实验模具、标养室及养护设备由甲方负责。试验费由甲方负责。

　　七、报酬：

　　(一)支付金额：

　　1、本工程资料采用总价包干,费用为捌万元)：

　　2、资料承包付款方式按工程节点支付，A、C(￥30000),B区桩基及雨污水施工完毕后支付贰万元(￥20xx0),挡土墙及围墙道路施工完毕后支付贰万元(￥20xx0),其余报酬在本工程施工完后资料验收合格后二个月内全部付清.

　　3、乙方在施工过程中遇过年过节或需支付费用时可向甲方申请资金预支。

　　八、双方责任

　　1、工程质量、安全监督所需用的书本(质量监督台帐、安全监督台帐)，安全管理台帐、安全施工技术交底、安全施工日志、施工日志本费用由甲方负责。

　　2、检测委托书、工程质量监督申报书、安全服务委托书由甲方提供，由乙方负责填写。

　　3、开工前安全条件审查所需的相关资料由乙方完成，甲方只需适当配合，由乙方负责填写并整理成册并移交有关部门。

　　4、施工组织设计及专项方案由甲方项目技术负责人负责编制。

　　5、施工技术交底及安全技术交底须由甲方项目技术负责人及安全员编制。

　　6、为了保证资料的完整及准确性，沉降观测、建筑物垂直度标高观测、电气照明运行记录、接地检测记录、设备绝缘检测记录、检验批记录等此类表的现场实测的原始数据由现场提供检测数据，资料员负责填写;如甲方质量员(施工员)不现场进行实测则以书面形式委托资料员填写，所填写数据的真实性乙方不负责任，技术资料中须项目部人员签字的(如：施工员、质量员、施工班长等)须由本人签字。如甲方签字不及时导致施工资料(含工程联系单、技术核定单、设计变更等)不能按时完成或不能按进度完成，乙方概不负责。甲方应配合乙方做好上述相关工作。

　　7、基础、主体、竣工验收记录表、竣工备案等表及施工过程中机械设备的.备案等需由建设单位、监理单位、设计单位、勘察单位及监督部门签字盖章的由甲方负责疏通关系，乙方配合。

　　8、竣工备案由乙方负责，甲方配合。

　　9、凡甲方合同承包范围以内的单项工程直接发包给其他专业队伍施工的工程(如人工挖孔桩、钢结构等)，其资料由该专业队伍负责完成，该专业队伍须保证其资料符合当地建设工程质量监督站的质监要求、城建档案馆存档要求。乙方只接受签章完整的资料并归档。

　　10、甲方必须每月按时支付工资给乙方，不得拖延超过二个月。

　　11、乙方承包的合同工期为16个月，工期从20xx年10月起算，如工期超出的月份甲方支付乙方一个人员的人工工资，工资为10000元每月。

　　12、本工程产生的所有办公家具、办公费用均由甲方负责。

　　13、乙方负责工地上所有会议记录并打印以及所有工地上的来往文件接受和发放。

　　14、甲方提供乙方所有办公人员的食宿直至本工程备案存档工作全部完工。

　　九、合同时限：

　　1、本合同自甲乙双方签字(或盖章)后即行生效。

　　2、本合同规定的甲乙方完成各自应当履行的义务后该合同自行失效。

　　十、合同其他规定：

　　1、本合同所有文字、数据不得采用手写涂改增删，必须经双方协商同意后重新电脑打印，双方重新签字盖章方为有效，否则一律无效。

　　2、本合同订立过程、合同内容等与现行国家法律、法规相抵触处，均按现行国家法律、法规执行。

　　3、未尽事宜，甲乙双方友好协商处理。

　　甲 方： 乙 方：

　　日 期：

　　技术承包合同 篇8

　　发包方： (以下简称甲方)

　　承包方： (以下简称乙方)

　　甲方系具有法人资格从事弱电工程的企业，乙方必须持有《企业法人营业执照》，具备组织实施弱电工程技术力量和管理水*。

　　甲方依据《企业法人营业执照》经营范围，依法承接弱电工程施工任务。甲方同意将弱电工程分包给乙方，由乙方承担分包工程的施工任务。为了保证项目系统工程的顺利进行、明确相互权利和义务，甲乙双方在*等互利、友好协商的基础上，达成以下协议，以兹共同遵守。

　　第一条 工程概况

　　1、工程名称：

　　2、工程地址：

　　3、工程范围和内容：

　　第二条 工程造价、结算及交付

　　1、合同清单。(附件)

　　2、合同签订后，甲方在 10 日内支付工程预付款 元。

　　3、工程安装调试验收合格后，甲方在 10 日内支付 元。

　　4、自系统验收合格满一年维保期后，甲方 10 日内支付剩余款项。

　　第三条 工程施工图纸及施工计划

　　1、工程的施工图纸由甲方提供，乙方应依图施工。

　　2、乙方在签约后 3 天，根据施工图纸制定施工计划，并提交给甲方认可。

　　第四条 工程工期与进度

　　1、本工程合同总工期为 30 天，从乙方开工之日起算。

　　2、乙方须按照甲方认可的工程计划进行施工安装。

　　3、乙方至迟须在甲方交付工程施工图纸之日起 3 天开工。

　　4、根据施工进展，甲方可对工程方案进行局部调整，乙方应配合调整，若影响工期，则工期相应顺延。

　　第五条 工程材料和设备的供应

　　1、 工程所需主要材料，由甲方组织采购，确保质量符合工程质量标准，费用由甲方承担。

　　2、 甲方提供的材料由乙方签字领用，并由乙方负责运输到施工现场。

　　3、 乙方应在安装前 3 天以报表形式向甲方提交《申领设备器材总计划》。

　　第六条 工程检查与返工

　　1、 甲方可随时检查工程进度及工程质量，如质量不符合约定，甲方有权要求乙方在合理期限内无偿修理或返工，如造成延期交付，乙方应承担违约责任。

　　2、 由于非乙方原因造成的设计方案变更，乙方应配合修理或返工，费用由甲乙双方另行协商。如影响工期，则工期相应顺延。

　　第七条 工程验收

　　1、乙方完成计划时，应及时通知甲方进行阶段验收。

　　2、工程全部完成时，甲方组织各方进行工程全面验收工作。

　　第八条 工程质量维护与服务

　　1、工程质量维保期一年，自工程验收合格之日起算。

　　2、在维保期间，乙方负责工程的免费保修工作，接到报修电话后4小时内必须到现场服务。

　　3、如需更换器材，器材由甲方提供，乙方负责免费更换并重新调试。

　　4、乙方免费提供对建设单位人员的现场技术培训，使其能够独立从事系统管理和基本维护。

　　5、乙方负责对系统的终身维护，有关维护条款按双方另定的委托保修协议执行。

　　第九条 工程安全

　　1、甲方指定专业技术人员，负责施工中的协调工作，及时处理实际发生的工程变更，解决施工现场临时发生的问题。

　　2、乙方指定专职人员为工地负责人，负责组织施工，严格按规范、按要求进行施工，确保现场安全、质量、工期及其它有关事宜落实到位。

　　3、乙方应文明施工，确保工地设备和各种公共设施的安全，因施工不当，造成工地设备或公共设施损坏的，应及时组织抢修，由此造成的损失由乙方承担。

　　4、乙方应认真落实安全生产措施，确保人身和财产安全。如在施工中发生人身和财产事故(包括交通事故)，由乙方自行处理并承担全部责任。

　　第十条 甲方的权利与义务

　　1、甲方根据承接弱电工程的情况和需要，向乙方下达施工任务。

　　2、负责工程前期准备工作，包括审计设计、预算、与建设单位签订施工合同等。

　　3、根据工程设计方案，监督和检查乙方工程施工质量、耗时和工期完成情况。

　　4、工程竣工后，进行工程验收，如建设单位需要进行工程决算，则要指导乙方编制工程决算，办理工程资料、竣工结算等。

　　第十一条 乙方的权利与义务

　　1、乙方应严格按照弱电工程施工规范和设计要求组织施工，确保工程质量和按期完成施工任务。

　　2、乙方对甲方提供的材料负有全程保管义务，直至工程验收合格并移交时止。

　　3、乙方对开挖的管道、设备箱基础、立杆基础的路面修复，并自行协调办理道路赔补费。

　　4、工程竣工后，需要编制工程决算，编制的`工程决算必须经业主签字，超出设计图纸的部分必须符合技术规范和技术要求。

　　5、乙方要及时向甲方提供工程竣工图和竣工资料(领用、实用、剩余材料的数量)，提请甲方组织验收。

　　6、加强对施工和管理人员的法纪教育，如发生违法行为，乙方负责处理，甲方有权要求以对当事人进行处分直至辞退。

　　第十二条 补充条款

　　本合同未尽事宜，双方根据具体情况达成补充条款。补充条款与本合同具有同等的效力，但不得与本合同相抵触。

　　第十三条 违约及纠纷的解决

　　1、在合同的有效期内，任何一方未能遵守本合同及补充条款，均构成违约，应承担违约责任。

　　2、合同期内，任何一方迟延履行合同义务或者有其它违约行为致使不能实现合同目的，守约方有权单方提出解除合同，并要求违约方赔偿损失。

　　3、合同期内，乙方不得再分包或转包工程，一经发现甲方可立即终止合同。

　　4、因乙方违约造成工程验收不合格，返工费用和损失由乙方承担，同时甲方降低工程决算标准10%与乙方结算。

　　5、因乙方违约造成工程不能按期交付，乙方应按本合同总造价2%/天的标准支付甲方违约金。

　　6、履行合同期间，如发生争议，双方协商解决。协商不成，可诉至甲方所在地人民法院。

　　十四条 其他

　　本合同一式四份，双方各执两份，双方签章后即行生效。

　　甲方(公章)：_________ 乙方(公章)：_________

　　法定代表人(签字)：_________ 法定代表人(签字)：_________

　　_________年____月____日 _________年____月____日

　　技术承包合同 篇9

　　甲方：(身份证号)(以下称甲方)乙方：(身份证号)(以下称乙方)

　　为优质、高效完成织纳高速公路房建项目合同段工程的施工任务，充分发挥各方优势，经甲乙双方*等协商，甲方将织纳高速公路房建项目合同段的工程技术资料编制工作交由乙方完成，双方达成以下协议：

　　一、合作项目工程概况

　　1.1项目名称：织纳高速公路房建项目

　　1.2项目工程总造价：元(大写：元)

　　二、协议范围

　　2.1工程施工复测资料编制。

　　2.2工程施工放样资料编制。

　　2.3工程试验资料编制。

　　2.4工程质检资料编制。

　　2.5工程计量资料编制。

　　2.6工程变更资料编制。

　　2.7工程施工技术资料编制。

　　2.8工程竣工资料编制。

　　三、协议工期

　　3.1从甲方通知乙方人员进场开始至工程交工为止。

　　3.2双方拟定合作时间为个月，即从20xx年5月6日至年月日，工期共个月，协议工期暂定总日历天数天。

　　3.3以上协议工期，包括施工复测时间、雨季及因建设方、甲方等原因造成工程停工的时间，不包括工程竣工资料编制时间。

　　3.4若因建设方、甲方及雨季等原因工程无法完成，乙方不负任何责任。

　　3.5如工期超出个月，甲方应支付乙方超出工期的工程延期费用(详见4.2条)。

　　四、工程技术资料编制费用

　　4.1工程技术资料编制费用：按织纳高速公路房建项目合同段工程实际工程总造价的1.2%(大写：百分之一点二)计算。

　　4.2工程延期费：因乙方以外的原因造成乙方在该协议工期(月)内无法完成协议范围的资料编制，从超出协议工期后第一个月起至该工程交工，甲方在该工程总造价的1.2%以外按*均每人每月8000元(大写：八千元)人民币支付给乙方作为超期费用(乙方技术人员暂定为八人)。

　　五、双方的一般责任

　　5.1甲方的全权代表及甲方的责任

　　5.1.1甲方全权代表姓名：(身份证号)。

　　5.1.2若甲方更换协议代表人，应提前15天以书面形式通知乙方，甲方后任代表人继续承担前任代表人应负的责任。

　　5.1.3遵守该合同中包含的条款，对本工程履行甲方的义务和权利。5.2甲方的工作

　　5.2.1向乙方免费提供食宿及办公场所。

　　5.2.2甲方提供材料检验、试验产生的费用。

　　5.2.3甲方现场施工人员必须配合乙方工作，隐蔽工程隐蔽之前甲方必须通知乙方到现场做记录，若甲方不能及时通知乙方，则甲方的现场管理人员必须做好隐蔽记录并转交给乙方，以保证乙方编制相关资料。若隐蔽前甲方未通知乙方且甲方现场人员未做隐蔽记录，造成的后果乙方不负任何责任。

　　5.2.4甲方负责协调与监理、业主之间的关系，积极为乙方工作创造条件。

　　5.2.5支付进度款：甲方按每期计量总额的1.2%支付给乙方。

　　5.2.6负责工程变更的签证工作(乙方配合)。

　　5.2.7负责协调参与竣工备案资料相关单位协调工作，并根据情况给予乙方补贴。

　　5.2.8按照中华人民共和国《劳动法》的'规定负责为乙方人员在中国人寿保险公司办理个人人身保险。

　　5.3乙方的全权代表及乙方的工作

　　5.3.1乙方全权代表姓名：(身份证号)。

　　5.3.2若乙方更换协议代表人，应提前15天以书面形式通知甲方，乙方后任代表人继续承担前任代表人应负的责任。

　　5.3.3遵守该合同中包含的条款，对本工程履行乙方的义务和权利。

　　5.3.4负责工程施工复测资料编制;工程施工放样资料编制;工程实验资料编制;工程质检资料编制;工程计量资料编制;工程变更资料编制;工程施工技术资料编制;工程竣工资料编制。

　　5.3.5配合甲方负责隐蔽工程的验收并完成相关资料编制。

　　5.3.6配合施工现场的文明施工管理资料的收集工作。

　　5.3.7按照该协议完成协议范围内的资料编制及协助甲方完成工程变更的签证工作。

　　5.3.8负责按工程进度及时做好计量工作。

　　5.3.9负责该协议范围内的资料及变更资料的保管，待交工验收后统一移交给甲方。

　　5.3.10乙方技术人员必须遵守执行甲方的一切规章制度。

　　六、资料编制费用的支付方式

　　6.1乙方各专业人员进驻现场后，甲方即支付80000元(大写：八万元)人民币给乙方作为进场启动资金。

　　6.2工程资料编制费用：甲方按每期计量总额的1.2%支付给乙方。甲方在该工程现场施工结束、资料编制完成后30天内付清剩余该工程技术资料编制费用给乙方。

　　七、双方违约责任

　　7.1甲方在每期计量工作结束后15天内支付乙方进度款，如因甲方未按时支付乙方进度款造成乙方工作无法进行及乙方的一切损失，由甲方负责。

　　7.2甲方在该工程交工验收后30天内付清剩余该工程技术资料编制费用。甲方可暂扣留乙方15万元待竣工备案资料完成后10天内支付给乙方。

　　7.3乙方因自身原因未按时上交资料或经过反复修改仍不合格，将支付元给甲方。

　　7.4结算上报金额与审定金额之间的差额产生的审计费用及产生的处罚乙方不承担任何责任。

　　7.5甲、乙双方按以上各条款执行，或双方协商解决，协商不成，双方约定交由有相应管辖权的人民法院处理。

　　7.6该协议签定后甲、乙双方在其中一方不同意的情况下不得废除该协议，否则将赔偿对方一百万作为违约金。

　　本协议一式八份，甲、乙双方各执四份，自签定之日起生效，其中任何一份都具有法律效力。

　　甲方(章或手印)：乙方(章或手印)：

　　法定代表人：法定代表人:

　　联系电话：联系电话：

　　合同签订地：

　　签订日期：年月日签订日期：年月日

　　技术承包合同 篇10

　　甲方：

　　乙方：

　　经甲乙双方协商，甲方同意将已承接的工程省道204线连城县四堡至隔川改建工程D合同段的施工技术方面事务由乙方负责，具体施工技术承包费、支付方式、双方责任及义务如下：

　　一、 技术承包费的计取及支付方式

　　1、具体施工技术承包费：经双方协商，甲方将技术费用暂按工程清单总造价￥23636783元的2%承包给乙方。乙方的技术承包费用以工程最终结算造价的2.0%为准。办公用品、配备电脑、耗材、测量仪器、住宿、交通工具(乙方自行提供一辆摩托车,油费及修理费由甲方承担)、结算资料整理等费用由甲方提供。乙方人员的吃饭问题由乙方自行解决。

　　2、在施工过程中，在乙方参加该项目技术工作的前提下，甲方应在每月10日前暂￥23636783元的2%，即￥472735元的90%分13个月*均支付给乙方3万元。如甲方未能及时支付，乙方有权在超过10天后终止 甲方的一切施工技术方面服务(由此造成的损失由甲方自行承担)，直到甲方将拖欠的应付资金支付给乙方后，乙方再进行提供服务，同时乙方有权按甲方拖欠的承包费金额每月按1.5%的利率计算利息。

　　3、工程竣工至工程结算时段内，甲方如需乙方协助等事宜，乙方需协助甲方与业主进行结算及审计。

　　4、在完成中间交工， 乙方完成所有的技术资料和计量工作并提供竣工资料结算书，及该协议所约定的乙方工作后，甲方应支付乙方95%的技术承包费用，否则乙方不提供一切资料及结算。待审计后付清全部的技术承包费用。

　　5、 乙方技术服务具体期限为：从20xx年2月20日至20xx年3月20日，共计13个月。如甲方施工超过本条期限，要求乙方延长技术服务时间， 甲方按超出的时间、技术人员工资、*均每人每月6000元支付。

　　二、 双方责任义务

　　1、 甲方责任及义务

　　(1)、 乙方已完成的技术资料的签证由甲方牵头，乙方协助完成。

　　(2)、 乙方如因甲方施工需要，需要派遣车(小车、工具车)，在合理情况下(如土工试验、试块试样送检等方面)甲方应及时提供，如甲方未能及时提供而造成的工切损失由甲方自行负责。

　　(3)、如甲方不听取乙方建议而造成的损失由甲方自行负责。

　　(4)、甲方应提供两个小工协助乙方测量、现场实验等工作，费用由甲方负责。

　　2、 乙方责任及义务：

　　(1)、提供甲方承接工程的施工放样、现场施工技术指导、质量监督、内业资料(现场资料、现场试验、技术报告、变更原始数据、中间计量、有关规范要求的'各项内容)、技术咨询、现场检测等方面服务。

　　(2)、 乙方提供给甲方的技术只到甲方所承接工程竣工并与业主结算(只办完结算书、竣工资料、审计完成为准)。

　　(3)、内业资料方面：最终乙方应提供给甲方所完成的该项目的有关规范、图纸、业主及监理、监督站等相关单位要求的齐全的竣工资料，并协助甲方与业主进行结算工作

　　(4)、如因乙方的测量放样过失的损失，乙方应负责甲方因此造成的该项目返工引起的材料，人工工资，机械费的所有经济损失的50%。

　　(5)、在满足工程正常施工需要的技术力量， 乙方提供5名技术员进行技术服务，招标文件不足部份人员，由甲方提供。(人员不足，资质不符合要求造成的经济处罚费用由甲方负责)。

　　(6)、乙方在施工过程中应注意施工安全，对乙方发生的安全问题由乙方自负。

　　3、 施工过程中，甲乙双方应互相配合，有矛盾应协商解决。

　　三、本协议一式二份，甲乙双方各执一份，具有同等法律效应。

　　甲方(公章)：_________ 乙方(公章)：_________

　　法定代表人(签字)：_________ 法定代表人(签字)：_________

　　_________年____月____日 _________年____月____日

　　技术承包合同 篇11

　　甲方： ××××工程 项目部 (以下称甲方) 乙方： ××× (身份证 ×××××××××××××××××× ) (以下称乙方) 为优质、高效完成 ×××× 二级公路第 × 合同段工程的施工任务，充分发挥各方优势，经甲乙双方*等协商，甲方将 ×××× 二级公路第 × 合同段工程的技术方面的工作承包给乙方，并达成以下协议：

　　一、 合作项目工程名称

　　广西 ×××× 二级公路第 × 合同段

　　二、 工程技术承包范围

　　2.1 工程施工复测及相关资料编制。

　　2.2 工程施工放样及相关资料编制。

　　2.3 工程试验及相关资料编制。

　　2.4 工程质检及相关资料编制。

　　2.5 工程计量及相关资料编制。

　　2.6 工程变更及相关资料编制。

　　2.7 工程施工技术及工程的现场管理。

　　2.8 工程施工工艺及工序的控制。

　　2.9 工程竣工资料的编制。

　　三、 合同工期

　　3.1 从甲方通知乙方人员进场复测开始至工程交工为止。

　　3.2 双方拟定施工合作时间为 个月，即从 年 月 日到 年 月 日 ，工期共 个月，合同工期暂定总日历天数 天。

　　3.3 以上合同工期，包括施工复测时间、雨季及因建设方、甲方等原因造成工程停工的时间，不包括工程竣工资料编制时间。

　　3.4 竣工资料编制时间为 1 个月。

　　3.5 若因建设方、甲方及雨季等原因工程无法完成，乙方不负任何责任。

　　3.6 如工期超出 15 个月，甲方应支付乙方超出工期的工程技术费。

　　四、工程技术承包费用

　　4.1 施工投标工程技术费：甲方投标工程总价的按 % 计。

　　4.2 工程变更增加工程技术费：在施工过程中所产生的工程变更增加金额按变更总量 %计。

　　4.3 前两项总计所产生的技术费：4.1项共 万圆整( 元人民币)(暂定工程总造价按 元人民币 )，4.2项按照竣工结算变更总量计。

　　4.4 工程延期费：超出双方约定的 月的工期甲方每月支付乙方 万圆整( 元人民币)的工程技术费。

　　4.5 施工复测费： 万圆整( 元人民币)/每公里。

　　4.6 竣工资料编制费： 万圆整 ( 元人民币) 。

　　五、双方的一般责任

　　5.1 甲方管理单位及甲方代表。

　　5.1.1 甲方管理单位全称：×××××公司××××××××工程合同段项目经理部，被授权对本工程履行甲方义务和权利。

　　5.1.2 甲方驻现场全权代表姓名： ××× (身份证号码××××××××××××××××××)。甲方代表换人，应以书面形式通知乙方，后任继续承担前任应负的责任。

　　5.2 甲方的工作

　　5.2.1 向乙方提供满足现场施工所需的交通车辆(交通车辆燃油);测量仪器;试验设备及检测工具;办公设备、办公用品及办公耗材等(以上物品均属于甲方无偿向乙方提供)。

　　5.2.2 向乙方免费提供住宿及办公场所。

　　5.2.3 负责与监理、业主之间的关系，积极为乙方施工创造条件。

　　5.2.4 负责施工路段的征地拆迁及协调工作，进行现场规划和布置。

　　5.2.5 按照中华人民共和国《劳动法》的'规定负责为乙方技术人员在中国人寿保险公司办理个人人身保险。

　　5.2.6 负责整个施工现场的安全管理工作。

　　5.2.7 负责已完工程的成品保护工作。

　　5.2.8 负责变更的签证工作(乙方配合)。

　　5.2.9 负责施工过程中的防雨工作，承担由于自身防雨措施不力而造成的一切损失。

　　5.2.10 负责进驻施工现场的施工人员，无条件按照乙方各专业工程师的工作安排及公路工程施工规范要求进行施工。

　　5.2.11 负责支付项目经理的工资。

　　5.3 乙方工作

　　5.3.1 乙方住址全称：×××××××××××。

　　5.3.2 乙方驻施工现场全权代表姓名： ××× (身份证号码××××××××××××××××)。乙方代表换人，乙方应提前 天书面通知甲方，经甲方代表书面同意后方可换人，后任继续承担前任应负的责任和承诺。

　　5.3.3 负责工程施工复测及相关资料编制;工程施工放样及相关资料编制;工程试验及相关资料编制;工程质检及相关资料编制;工程计量及相关资料编制;工程变更及相关资料编制;工程施工技术及工程的现场管理;工程施工工艺及工序的控制;工程竣工资料的编制。

　　5.3.4 在开工前 15 天内，向甲方提供施工方案一套。

　　5.3.5 配合甲方负责隐蔽工程的验收并完成相关资料编制。

　　5.3.6 负责对施工现场的文明施工管理工作。

　　5.3.7 遵守招标文件及合同专用条款，在施工过程中按照合同文件完成质检资料及协助甲方完成工程变更的签证工作。

　　5.3.8 负责按工程进度及时做好计量工作。

　　5.3.9 乙方必须按经业主确认的施工方案组织施工，接受业主的检查和监督。

　　5.3.10 乙方严格按施工图纸、施工及验收规范施工，不得擅自修改设计，如需修改必须经设计部门发出的变更通知单和变更图纸方可经行。

　　5.3.11 负责整个合同段施工现场的管理工作，如在与甲方的施工方案上出现重大分歧时，双方可协商一致的方案至达适合最佳方案。

　　5.3.11 负责内业资料及变更资料的保管，待竣工验收结算清楚后统一移交给甲方。

　　5.3.12 乙方技术人员必须遵守执行甲方的一切规章制度。

　　六、承包费用的支付方式

　　6.1 乙方按合同专用条款及招标文件进驻各专业工程师，甲方即按技术承包费用总额的 10% 支付给乙方作为进场启动资金。

　　6.2 自总监办开工令下发后一个月内甲方按技术承包费用总额的 10% 支付给乙方。剩余 80% 技术承包费用甲方按剩下总额*均逐月支付给乙方，甲方在合同工期(按甲方与业主签订的总承包合同算)结束后三天内付清剩余技术承包费用给乙方。

　　6.3 双方在合同履行过程中发生纠纷或其中一方违约时，双方应协商解决，协商不成，

　　*** 本合同正本两份，甲乙双方各执一份，副本肆份，甲方执肆份，正副本均具有同等法律效力。

　　甲方(章)： 乙方(章)： 法定代表人或 法定代表人或

　　委托代理人签字： 委托代理人签字：

　　合同签订地：

　　签订日期： 年 月 日 签订日期： 年 月 日

　　技术承包合同 篇12

　　甲 方:

　　乙 方:

　　一、承包内容、范围、规模及形式

　　二、技术经济指标

　　技术指标

　　经济指标

　　三、主要技术措施及操作要求

　　四、甲乙双方职责

　　五、经费概算 经上级部门支持 费地方**支助 筹承包双方自筹经费支出

　　六、验收办法

　　七、奖惩办法

　　八、项目主要参加人(以科技人员为主，行政人员不超过40%)

　　姓名

　　年龄

　　技术职称

　　单位及工作行政职务

　　备注

　　技术负责人行政负责人放在前两名，并在备注中注明。

　　本合同一式四份、甲乙双方及县区科技局或项目单位主管部门各执一份。同时上报市科技局一份备案，合同自签字盖章后生效。

　　甲方(公章)：_________ 乙方(公章)：_________

　　法定代表人(签字)：_________ 法定代表人(签字)：_________

　　_________年____月____日 _________年____月____日

　　技术承包合同 篇13

　　__县__乡__村__组__(以下简称甲方)：

　　__县__乡__村__村民(以下简称乙方)：

　　为了调动农民发展农副业生产的积极性，增加集体和个人收入，提高经济效益，为城乡市场和出口提供更多的农副产品，根据中央(83)、(84)一号文件的精神，经村民大会讨论同意和甲乙双方充分协商，特订立本合同，以便双方共同遵守。

　　第一条、承包副业的项目、内容_______ 第二条、承包期限承包期为__年，从__年__月__日起，至__年__月__日止。

　　第三条、甲方的权利义务

　　1.甲方有权对乙方承包的特定副业项目生产经营实行监督检查。

　　2.甲方必须合理分配给乙方国家下拨用于发展副业生产的`化肥、农药、专项贷款和其它物资，合理安排乙方接受业务技术部门的培训。

　　3.甲方应该定期公布集体的财务帐目和副业生产提成费用的支出情况，接受乙方的财务监督检查。

　　第四条、乙方的权利义务

　　1.乙方在承包期内，必须向甲方上交承包款__元(或上交__公斤__，__公斤__)其中，一九__年__月__日以前上交承包款__元(或上交__公斤__，__公斤__);一九__年__月__日以前上交承包款__元(或上交__公斤，__公斤__)。(或：按乙方的收入比例分成，甲方得__成，乙方得__成。)

　　2.对以上交承包款为承包形式者，乙方有权根据市场需求，自主调整生产经营项目;对以特定副业项目为承包形式者，乙方在完成承包项目规定的任务之后，有权自主调整经营项目。乙方在不违背国家政策、法律的前提下，有权自主决定生产和经营活动。

　　3.乙方有权获得国家下拨的用于发展副业生产的公肥、农药，专项贷款和其它物资，有权接受发展副业的生产技术培训。

　　第五条、双方的违约责任

　　1.甲方如不按时、按量分配给乙方国家下拨用于发展副业生产的公肥、农药、专项贷款指标和其它物资，应按其价值的__%，向乙方偿付违约金。

　　2.乙方如不按时，按量向甲方上交承包款(或特定的农副产品)，应按其价值的__%，向甲方偿付违约金。

　　第六条、不可抗力在合同执行期间，如遇不可抗力的自然灾害，造成乙方生产、经营的家副业产品损失，经调查证实后，甲方应根据实际情况，减少或免除乙方承担的义务。

　　第七条、其它本合同自承包开始之日起生效，合同期满自行失效。合同期满后。甲乙双方如愿意继续承包，应重新订立合同。合同执行期间如乙方去世，其家庭成员有承包继承权。合同执行中，甲乙双方不得随意更改或解除合同。合同亦不因甲方代表人的变更而变更。合同中如有未尽事宜，必须由甲乙双方共同协商，作出补充规定，补充规定与本合同具有同等效力。

　　本合同正本一式二份，甲乙双方各执一份;合同副本一式__份，交村委会、(如经公证或鉴证，则应送公证或鉴证机关)各留存一份。

　　甲方：__县__乡__村__组__(公章) 代表人：__(盖章)

　　乙方：__村民__(盖章) __年__月__日订

技术承包合同菁选（扩展2）

——技术承包合同菁选

技术承包合同15篇

　　随着法律法规不断完善，人们越发重视合同，合同的类型越来越多，它也是减少和防止发生争议的重要措施。那么一般合同是怎么起草的呢？以下是小编整理的技术承包合同，希望能够帮助到大家。

技术承包合同1

　　甲方： (以下称甲方)

　　乙方： (以下称乙方)

　　为优质、快捷完成昌达停车场场*工程的施工设计及概(预)算任务，经甲乙双方*等协商，甲方将停车场场*工程的施工初步设计及概(预)算方面的工作承包给乙方，并达成以下协议：

　　一、 合作项目工程名称

　　二、 工程技术承包范围

　　2.1 场地*整及硬化施工设计。

　　2.2 场*土石方量的计算。

　　2.3 边坡防护施工设计。

　　2.4 浆砌挡土墙施工设计。

　　2.5 场内管网施工设计。

　　2.6 上述项目的工程量及概(预)算编制。

　　三、 合同工期

　　3.1 从甲方交接乙方规划图及有关项目资料开始至资料交工为止。

　　3.2 双方拟定施工合作时间为 8 天，即从 ___年 6月 1日到 ___年 6月8 日。

　　3.3 以上合同工期，包括节假日在内，若因甲方原因造成暂停设计的时间，不包括工程编制时间。

　　3.4 如工期超出 1 天，乙方应支付甲方超出工期的.工程技术总费1%。

　　四、工程技术承包费用

　　4.1 施工设计及概预算费：按包干总价11000(元)，大写：壹万壹仟元整 计费。

　　4.2 工程项目更改增加设计及预算费根据工作量及造价经双方协商拟定。

　　五、双方的一般责任

　　5.1 甲方责任

　　5.1.1 甲方管理单位全称： 被授权对本工程履行甲方义务和权利。

　　5.1.2甲方负责交付规划图及具有资质测绘单位现场实测的1：500地形图全套及电子版，甲方向乙方提供满足施工设计所需的真实资料及要求。若甲方提供资料不真实，要求超出规范等，所造成设计不符合现状及工程量不合实际等，均由甲方自行负责。

　　5.2 乙方责任

　　5.2.1 乙方住址全称： 宜昌市夷陵区罗河路33号 。

　　5.2.2 乙方全权代表姓名： (身份证号码 )。乙方中断换人，乙方应提前 2天书面通知甲方，经甲方代表书面同意后方可换人，后任继续承担前任应负的责任和承诺。

　　5.2.3 乙方负责本项目所需施工初步设计及概(预)算资料的编制。

　　5.2.4 在8天内，向甲方提供施工初步设计及概(预)算资料。

　　5.2.5 乙方配合甲方负责解释与交接资料编制。

　　六、承包费用的支付方式

　　6.1 乙方按合同专用条款保质按时完成甲方交待的施工设计及概(预)算编制。甲方一次性支付给乙方所有费用(11000元)。

　　6.2 双方在合同履行过程中发生纠纷或其中一方违约时，双方应协商解决，协商不成，双方约定交由有相应管辖权的人民法院处理。

　　*** 本合同正本两份，甲乙双方各执一份，副本肆份，甲方执肆份，正副本均具有同等法律效力。

　　甲方(章)： 乙方(章)：

　　法定代表人或 法定代表人或

　　委托代理人签字： 委托代理人签字：

　　合同签订地：

　　签订日期： 年 月 日 签订日期： 年 月 日

技术承包合同2

　　__县__乡__村__组__(以下简称甲方)：

　　__县__乡__村__村民(以下简称乙方)：

　　为了调动农民发展农副业生产的积极性，增加集体和个人收入，提高经济效益，为城乡市场和出口提供更多的农副产品，根据中央(83)、(84)一号文件的精神，经村民大会讨论同意和甲乙双方充分协商，特订立本合同，以便双方共同遵守。

　　第一条、承包副业的项目、内容_______ 第二条、承包期限承包期为__年，从__年__月__日起，至__年__月__日止。

　　第三条、甲方的权利义务

　　1.甲方有权对乙方承包的特定副业项目生产经营实行监督检查。

　　2.甲方必须合理分配给乙方国家下拨用于发展副业生产的化肥、农药、专项贷款和其它物资，合理安排乙方接受业务技术部门的培训。

　　3.甲方应该定期公布集体的财务帐目和副业生产提成费用的支出情况，接受乙方的财务监督检查。

　　第四条、乙方的权利义务

　　1.乙方在承包期内，必须向甲方上交承包款__元(或上交__公斤__，__公斤__)其中，一九__年__月__日以前上交承包款__元(或上交__公斤__，__公斤__);一九__年__月__日以前上交承包款__元(或上交__公斤，__公斤__)。(或：按乙方的收入比例分成，甲方得__成，乙方得__成。)

　　2.对以上交承包款为承包形式者，乙方有权根据市场需求，自主调整生产经营项目;对以特定副业项目为承包形式者，乙方在完成承包项目规定的任务之后，有权自主调整经营项目。乙方在不违背国家政策、法律的前提下，有权自主决定生产和经营活动。

　　3.乙方有权获得国家下拨的.用于发展副业生产的公肥、农药，专项贷款和其它物资，有权接受发展副业的生产技术培训。

　　第五条、双方的违约责任

　　1.甲方如不按时、按量分配给乙方国家下拨用于发展副业生产的公肥、农药、专项贷款指标和其它物资，应按其价值的__%，向乙方偿付违约金。

　　2.乙方如不按时，按量向甲方上交承包款(或特定的农副产品)，应按其价值的__%，向甲方偿付违约金。

　　第六条、不可抗力在合同执行期间，如遇不可抗力的自然灾害，造成乙方生产、经营的家副业产品损失，经调查证实后，甲方应根据实际情况，减少或免除乙方承担的义务。

　　第七条、其它本合同自承包开始之日起生效，合同期满自行失效。合同期满后。甲乙双方如愿意继续承包，应重新订立合同。合同执行期间如乙方去世，其家庭成员有承包继承权。合同执行中，甲乙双方不得随意更改或解除合同。合同亦不因甲方代表人的变更而变更。合同中如有未尽事宜，必须由甲乙双方共同协商，作出补充规定，补充规定与本合同具有同等效力。

　　本合同正本一式二份，甲乙双方各执一份;合同副本一式__份，交村委会、(如经公证或鉴证，则应送公证或鉴证机关)各留存一份。

　　甲方：__县__乡__村__组__(公章) 代表人：__(盖章)

　　乙方：__村民__(盖章) __年__月__日订

技术承包合同3

　　发包方：(以下简称甲方)承包方：(以下简称乙方)鉴于乙方具有一定的养牛技术，为此，甲乙双方经*等协商，就乙方向甲方提供养牛技术服务并为此进行承包的事宜达成如下合同条款，以资双方共同遵守。

　　第一条合同标的

　　甲方所有养殖范围内的养牛技术服务。

　　第二条合同期限

　　年月日至年月日。

　　第三条合同价款及支付

　　1、价款：元

　　2、支付方式：分期付款，按月支付，每月15日为付款时间，以签收为凭。

　　第四条双方权利义务

　　甲方：1、提供养牛的`一切设施、条件、饲料和防疫、医疗用品;2、提供基本的工作人员;3、按时支付技术服务价款;4、对乙方的工作业绩进行绩效考核，全年无发生疾病死亡事件的，在技术服务价款之外，年终另奖励人民币10000元。

　　乙方：1、认真履行养牛的技术服务和承包职责，不断1

　　的学*和提高养牛的技术知识;2、同意与甲方进行绩效考核，如全年每发生一起种牛死亡事故，将承担该牛的全部损失(包括但不限于购牛款、人工工资、饲料、防疫等支出)，并不能领取年终奖。

　　第五条一般规定

　　1、本合同自双方签订盖章之日起生效;

　　2、本合同未事宜双方可以签订补充合同，补充合同必须采用书面形式，与本合同具有相同的效力;

　　3、本合同一式二份，甲乙双方各执一份，具有同等法律效力。

　　甲方(签字)：乙方(签字)：

　　本合同于20xx年月日签订

技术承包合同4

　　甲方(出让方)__________________

　　乙方(受让方)__________________

　　为了规范公司农业项目承包，切实维护农业项目承包双方的合法权益，根据有关政策、法规的规定，本着自愿互利、公正*等的原则，经甲乙双方协商，订立如下农业项目承包合同。

　　一、农业项目承包经营权流转方式

　　甲方采用租赁方式将其承包经营的农业项目土地流转给乙方经营。

　　二、承包经营权流转期限和起止日期

　　合同双方约定，土地承包经营权流转期限为____年，从____年____月____日起(秋收结束)，至____年____月____日止。(注：先期承包年限为二轮土地承包结束，如国家对土地承包经营权无调整则后延;如二轮土地承包结束后国家对承包经营政策调整，则乙方享有优先承包权。)

　　三、流转价款及支付方式、时间

　　(一)合同双方约定，甲方转让给乙方土地___亩。土地前五年的租金按每亩____元支付;后期租金按每亩____元支付。土地流转费用现金支付，每年一付。乙方每年公历元月____日前一次性付甲方年土地流转费：转让费总额按每户实际流转土地面积计算。

　　(二)合同双方约定，公司按照乙方承包农业项目土地面积或其它经营项目收入收取管理费用。

　　四、甲方的权利和义务

　　1.权利。按照合同规定收取土地流转费和公司管理费，按照合同约定期限收回流转的土地。按照公司规定，统一规划、指导和管理经营农业项目。

　　2.义务。协助乙方按合同行使经营权，提供帮助池塘、坝库与流转土地配套，使用，调解本区和其它承包户之间入发生的用水，用电等方面的纠纷，不得干预乙方正常的生产经营活动。

　　五、乙方的权利和义务

　　1.权利。自土地流转正式实施之日起，具有自主生产经营权和收益权;具有享受国家各种惠民政策补贴、扶持、奖励权及国家征用土地付属物补偿权等。

　　2.义务。在国家法律、法规和政策允许范围内，自主经营，自负盈亏，承担各自承包经营范围内的风险和责任;从事生产经营活动，按照合同规定按时足额付清土地承包费和公司管理费用，对承包的耕地进行有效保护，不能依法保护，造成损失的，乙方自行承担责任。

　　六、禁止行为

　　1.未经公司授权，禁止任何承包人私自以公司名义进行业务活动，禁止私自转包土地经营权或其它经营业务，私自进行业务获得利益归公司，造成的损失由该承包个人全额进行赔偿。

　　2.未经公司授权，禁止承包人参与经营与本公司项目相似或有竞争的业务，如违反规定经营，应向本公司支付经营所得利润最高月份利润(或*均利润)10倍的违约金。

　　3.除公司协议另有约定意外，承包人不得同本公司合作单位进行交易，如有违反，交易所得利益归公司所有，给公司造成的损失应该____倍赔偿。

　　4.承包人不得从事损害本公司利益的活动。

　　4.1承包人未经公司同意而转让其财产份额的，如果公司不愿接纳受让人为新的承包人，则按违约处理。

　　4.2承包人未经公司同意而独自让出财产，其行为无效，由此给其他公司或其它承包人造成损失的，该承包人承担全部赔偿责任。

　　4.3承包人严重违反本协议或因重大过失导致公司重大损失的，应当对其他承包人承担赔偿责任。

　　七、合同的变更和解除

　　有下列情况之一者，本合同可以变更或解除。

　　经当事人双方协商一致，又不损害国家、集体和个人利益的;订立合同所依据的.国家政策发生重大调整和变化的;一方违约，使合同无法履行的;乙方丧失经营能力使合同不能履行的;因不可抗力使合同无法履行的。

　　八、违约责任

　　1.甲方非法干预乙方生产经营，擅自变更或解除合同，给乙方造成损失的，由甲方赔偿乙方双倍损失。(按当时市场价计算)

　　2.乙方违背合同规定，给甲方造成损失的由乙方承担双倍赔偿责任。

　　八、合同纠纷解决方式

　　甲乙双方因履行流转合同发生纠纷，先由双方协商解决，协商不成的由镇农业经营管理部门调解，不同意调解或调解无效的，双方协商向上级农业承包合同管理部门申请仲裁，不服仲裁决定的，可以收到裁决之日起____日内或向有管辖权的人民法院起诉。

　　九、其它约定事项

　　本合同一式____份，甲方、乙方各____份。自甲、乙双方签字或盖章之日起生效。本合同未尽事宜，由甲乙双方共同协商，达成一致意见，形成书面补充协议。补充协议与本合同具有同等法律效力。

　　甲方签字__________________

　　________年______月______日

　　乙方签字__________________

　　________年______月______日

　　公证方签字________________

　　________年______月______日

技术承包合同5

　　甲方：利川市团堡镇人民**

　　乙方：恩施自治州合力交通设施建设工程有限公司技术服务中心

　　依照《中华人民共和国合同法》及其它有关法律、法规的规定，甲乙双方在友好协商一致的基础上，甲方将全镇20xx年通畅公路工程资料(包括设计资料、中间计量资料、决算资料、竣工资料。注：此内容不包括实验检测资料)承包给乙方负责整理。协议如下：

　　一、相关事项

　　1、承包方式：全承包

　　2、期限：自各施工单位合同期满后一个月。

　　3、单价：按每公里3500元计算。建设里程：泗水池村：6.5公里,大洞村6.1公里,朝南村:10.6公里,烽火村:8.5公里。共：31.7公里。

　　4

　　二、双方的权利与义务：

　　(一)、甲方

　　甲方为乙方创造必要条件，包括：提供施工单位合同及乙方资料整理过程中所必需的相关文件如：工程承包人相关资料、会议记录、检查记录等。

　　(二)、乙方

　　按时完务类资料编制，及相关原始施工记录，保证服务质量。

　　三、款项支付

　　第一次：乙方提供设计图纸时付总价款的30%;第二次：所有资料竣工资料编制合格后付清佘款。

　　对双方认可的变更增减项目，按本合同单价增减结算。乙方不承担按照国家规定应缴纳的各项税费。

　　四、违约责任

　　1、合同双方当事人中的'任何一方因履行合同约定或违反国家法律、法规及有关政策规定，受到罚款或给对方造成经济损失均由责任方承担责任，并赔偿给对方造成的经济损失。

　　2、因一方原因，造成合同无法继续履行时，该方应及时书面通知另一方，办理合同终止手续，并由责任方赔偿对方相应的经济损失。

　　五、合同生效

　　1、本合同经甲乙双方签字(盖章)后生效。合同一式两份，甲乙双方各执一份，具有同等效力。

　　2、未尽事宜，甲乙双方协商解决。

　　甲方(签章)：乙方(签章)：

　　年月日年月日

技术承包合同6

　　发包方：_______________

　　承包方：_______________

　　为了落实、完成广西凤凰至覃塘二级公路№10合同段的施工任务,依据《中华人民共和国民法典》，以及其他有关法律、行政法规，遵循*等、自愿、公*和信用的原则，甲乙双方就本工程的技术承包事宜协商一致,订立本合同。

　　一、合同范围

　　甲方按设计施工图纸及相关技术资料上的内容委托乙方负责如下工作:广西凤凰至覃塘二级公路№10合同段24+800~37+000施工段内的土石方工程、桥涵工程、涵洞工程、排水工程、防护工程、路面工程的技术指导工作。

　　二、合同条款

　　甲方责任:

　　1、甲方负责提供工程所需的工程仪器、办公用品、乙方的食宿、交通工具以及业主和监理的招待费用，以保障乙方技术工作的顺利进行。

　　2、甲方应配备足够的施工机械，以满足施工的要求，材料员、协调员、安全员由甲方负责委派，并对其本职工作负直接责任，并服从乙方的安排。

　　乙方责任:

　　1、乙方根据工程需要配备相应技术人员以保证工程质量及施工进度。

　　2、乙方人员由乙方自行安排管理，如甲方认为乙方人员的安排不合理的，可以提出建议。

　　支付方式：

　　1、甲方按设计造价的总额约_______________万元人民币的3%给乙方支付技术费用。

　　2、施工过程中，如遇工程变更增加，乙方按变更增加金额的6%收取技术服务费用。

　　3、每期计量款到帐后,甲方在2个工作日内,向乙方支付当期计量所得的.工程款按3%支付给乙方,其中变更部份按6%支付给乙方。如因业主原因或其它非乙方所致原因未能计量的,乙方可以向甲方预支部分技术费用用予支付技术员的工资,等计量款到位后再扣回)。在工程竣工验收后,甲方扣留最后一期技术费用的50%作为押金,待到竣工资料合格交出后再支付给乙方,其它技术费用应在现场验收合格后7个工作日内支付给乙方。

　　4、本合同工期止于______年______月______日，如超出工期，甲方须按照年公路施工技术人员工资市场价给乙方技术人员发放工资，且须每月按时发放。

　　违约责任：

　　1、在施工过程中，履约双方如有一方单方面违约提前终止合同的，则由违约方赔偿另一方_______________万元人民币作为违约金。

　　三、本合同一式两份，甲乙双方各持一份，本合同自双方签字日起生效并具法律效力。

　　四、本合同未尽事宜由甲乙双方共同商议并签订补充协议。

　　甲方签字：_______________乙方签字：_______________

　　身份证号：_______________身份证号：_______________

　　联系电话：_______________联系电话：_______________

　　日期：______年______月______日日期：______年______月______日

技术承包合同7

　　甲方：(身份证号)(以下称甲方)乙方：(身份证号)(以下称乙方)

　　为优质、高效完成织纳高速公路房建项目合同段工程的施工任务，充分发挥各方优势，经甲乙双方*等协商，甲方将织纳高速公路房建项目合同段的工程技术资料编制工作交由乙方完成，双方达成以下协议：

　　一、合作项目工程概况

　　1.1项目名称：织纳高速公路房建项目

　　1.2项目工程总造价：元(大写：元)

　　二、协议范围

　　2.1工程施工复测资料编制。

　　2.2工程施工放样资料编制。

　　2.3工程试验资料编制。

　　2.4工程质检资料编制。

　　2.5工程计量资料编制。

　　2.6工程变更资料编制。

　　2.7工程施工技术资料编制。

　　2.8工程竣工资料编制。

　　三、协议工期

　　3.1从甲方通知乙方人员进场开始至工程交工为止。

　　3.2双方拟定合作时间为个月，即从20xx年5月6日至年月日，工期共个月，协议工期暂定总日历天数天。

　　3.3以上协议工期，包括施工复测时间、雨季及因建设方、甲方等原因造成工程停工的时间，不包括工程竣工资料编制时间。

　　3.4若因建设方、甲方及雨季等原因工程无法完成，乙方不负任何责任。

　　3.5如工期超出个月，甲方应支付乙方超出工期的工程延期费用(详见4.2条)。

　　四、工程技术资料编制费用

　　4.1工程技术资料编制费用：按织纳高速公路房建项目合同段工程实际工程总造价的1.2%(大写：百分之一点二)计算。

　　4.2工程延期费：因乙方以外的原因造成乙方在该协议工期(月)内无法完成协议范围的资料编制，从超出协议工期后第一个月起至该工程交工，甲方在该工程总造价的1.2%以外按*均每人每月8000元(大写：八千元)人民币支付给乙方作为超期费用(乙方技术人员暂定为八人)。

　　五、双方的一般责任

　　5.1甲方的全权代表及甲方的责任

　　5.1.1甲方全权代表姓名：(身份证号)。

　　5.1.2若甲方更换协议代表人，应提前15天以书面形式通知乙方，甲方后任代表人继续承担前任代表人应负的责任。

　　5.1.3遵守该合同中包含的条款，对本工程履行甲方的义务和权利。5.2甲方的工作

　　5.2.1向乙方免费提供食宿及办公场所。

　　5.2.2甲方提供材料检验、试验产生的费用。

　　5.2.3甲方现场施工人员必须配合乙方工作，隐蔽工程隐蔽之前甲方必须通知乙方到现场做记录，若甲方不能及时通知乙方，则甲方的现场管理人员必须做好隐蔽记录并转交给乙方，以保证乙方编制相关资料。若隐蔽前甲方未通知乙方且甲方现场人员未做隐蔽记录，造成的后果乙方不负任何责任。

　　5.2.4甲方负责协调与监理、业主之间的关系，积极为乙方工作创造条件。

　　5.2.5支付进度款：甲方按每期计量总额的1.2%支付给乙方。

　　5.2.6负责工程变更的签证工作(乙方配合)。

　　5.2.7负责协调参与竣工备案资料相关单位协调工作，并根据情况给予乙方补贴。

　　5.2.8按照中华人民共和国《劳动法》的规定负责为乙方人员在中国人寿保险公司办理个人人身保险。

　　5.3乙方的全权代表及乙方的工作

　　5.3.1乙方全权代表姓名：(身份证号)。

　　5.3.2若乙方更换协议代表人，应提前15天以书面形式通知甲方，乙方后任代表人继续承担前任代表人应负的责任。

　　5.3.3遵守该合同中包含的条款，对本工程履行乙方的义务和权利。

　　5.3.4负责工程施工复测资料编制;工程施工放样资料编制;工程实验资料编制;工程质检资料编制;工程计量资料编制;工程变更资料编制;工程施工技术资料编制;工程竣工资料编制。

　　5.3.5配合甲方负责隐蔽工程的验收并完成相关资料编制。

　　5.3.6配合施工现场的文明施工管理资料的收集工作。

　　5.3.7按照该协议完成协议范围内的资料编制及协助甲方完成工程变更的签证工作。

　　5.3.8负责按工程进度及时做好计量工作。

　　5.3.9负责该协议范围内的资料及变更资料的`保管，待交工验收后统一移交给甲方。

　　5.3.10乙方技术人员必须遵守执行甲方的一切规章制度。

　　六、资料编制费用的支付方式

　　6.1乙方各专业人员进驻现场后，甲方即支付80000元(大写：八万元)人民币给乙方作为进场启动资金。

　　6.2工程资料编制费用：甲方按每期计量总额的1.2%支付给乙方。甲方在该工程现场施工结束、资料编制完成后30天内付清剩余该工程技术资料编制费用给乙方。

　　七、双方违约责任

　　7.1甲方在每期计量工作结束后15天内支付乙方进度款，如因甲方未按时支付乙方进度款造成乙方工作无法进行及乙方的一切损失，由甲方负责。

　　7.2甲方在该工程交工验收后30天内付清剩余该工程技术资料编制费用。甲方可暂扣留乙方15万元待竣工备案资料完成后10天内支付给乙方。

　　7.3乙方因自身原因未按时上交资料或经过反复修改仍不合格，将支付元给甲方。

　　7.4结算上报金额与审定金额之间的差额产生的审计费用及产生的处罚乙方不承担任何责任。

　　7.5甲、乙双方按以上各条款执行，或双方协商解决，协商不成，双方约定交由有相应管辖权的人民法院处理。

　　7.6该协议签定后甲、乙双方在其中一方不同意的情况下不得废除该协议，否则将赔偿对方一百万作为违约金。

　　本协议一式八份，甲、乙双方各执四份，自签定之日起生效，其中任何一份都具有法律效力。

　　甲方(章或手印)：乙方(章或手印)：

　　法定代表人：法定代表人:

　　联系电话：联系电话：

　　合同签订地：

　　签订日期：年月日签订日期：年月日

技术承包合同8

　　发包方(以下简称甲方)：

　　承包方(以下简称乙方)：

　　为了落实、完成广西凤凰至覃塘二级公路(来宾段)№10合同段的施工任务, 依据《中华人民共和国合同法》，以及其他有关法律、行政法规，遵循*等、自愿、公*和信用的原则，甲乙双方就本工程的技术承包事宜协商一致,订立本合同。

　　一、 合同范围

　　甲方按设计施工图纸及相关技术资料上的内容委托乙方负责如下工作: 广西凤凰至覃塘二级公路(来宾段)№10合同段K24+800~K37+000施工段内的土石方工程、桥涵工程、涵洞工程、排水工程、防护工程、路面工程的技术指导工作。

　　二、 合同条款

　　(一)甲方责任:

　　1、 甲方负责提供工程所需的工程仪器、办公用品、乙方的食宿、交通工具以及业主和监理的招待费用，以保障乙方技术工作的顺利进行。

　　2、 甲方应配备足够的施工机械，以满足施工的`要求，材料员、协调员、安全员由甲方负责委派，并对其本职工作负直接责任，并服从乙方的安排。

　　(二)乙方责任:

　　1、乙方根据工程需要配备相应技术人员以保证工程质量及施工进度。

　　2、乙方人员由乙方自行安排管理，如甲方认为乙方人员的安排不合理的，可以提出建议。

　　(三)支付方式：

　　1、甲方按设计造价的总额约 万元人民币(￥ )的3%给乙方支付技术费用。

　　2、施工过程中，如遇工程变更增加，乙方按变更增加金额的6%收取技术服务费用。

　　3、每期计量款到帐后,甲方在2个工作日内,向乙方支付当期计量所得的工程款(未扣质保金)按3%支付给乙方,其中变更部份按6%支付给乙方。如因业主原因或其它非乙方所致原因未能计量的,乙方可以向甲方预支部分技术费用用予支付技术员的工资,等计量款到位后再扣回)。在工程竣工验收后,甲方扣留最后一期技术费用的50%作为押金,待到竣工资料合格交出后再支付给乙方,其它技术费用应在现场验收合格后7个工作日内支付给乙方。

　　4、本合同工期止于 年 月 日，如超出工期，甲方须按照 年公路施工技术人员工资市场价给乙方技术人员(乙方人员按当时工程所需人数计)发放工资，且须每月按时发放。

　　(四)违约责任：

　　1、在施工过程中，履约双方如有一方单方面违约提前终止合同的，则由违约方赔偿另一方 万元人民币(￥ )作为违约金。

　　三、 本合同一式两份，甲乙双方各持一份，本合同自双方签字日起生效并具法律效力。

　　四、 本合同未尽事宜由甲乙双方共同商议并签订补充协议。

　　甲方签字： 乙方签字：

　　身份证号： 身份证号：

　　联系电话： 联系电话：

　　日期： 年 月 日 日期： 年 月 日

技术承包合同9

　　甲方：_________________养猪场

　　乙方：_________________技术责任承包人

　　双方本着精诚合作，互利共赢的原则，通过充分论证协商，达成如下协议：

　　1、乙方承包技术指标：_________________28天后断奶仔猪开始计数，外购猪7天后开始计数，成活出肥率98%，低于98%，每低于一个百分点，扣除乙方年总工资二个百分点，以此类推计算。

　　2、每头猪到出肥，各种疫苗和各种用药总金额定为每头猪陆拾元整。如每头猪疫苗和用药超过陆拾元，超出部分全部由乙方承担。如低于陆拾元，节约归甲方。

　　3、合同期满一年，计算疫苗药钱的头数，以出肥数加存栏数为准，死猪不能计算头数，疫苗和药进货全部由乙方负责，这也是承包技术责任的一种方式。

　　4、疫苗和药的使用全部由乙方安排，乙方购进猪的'疫苗和药到场后，由甲方安排专职人员验收保管，按猪场论证每月应开支金额，及时结算付款，拖延和欠款，都视为甲方违约，甲方必须承担违约带来的一切经济责任和法律责任。

　　5、甲方应付乙方技术承包年工资总额贰拾万元整，合同未满一年，乙方不能领工资，也不能借钱，合同满一年时，计算疫苗药钱是否超标，承包指标是否下降，应扣除全部应扣除部分，剩余年总工资款必须一次性全部付清，否则甲方违约，甲方必须承担违约带来的一切经济责任和法律责任。

　　6、乙方在技术实施过程中，书面标准程序为辅，现场指挥为主，该承担的技术责任，半点也不能推辞。

　　7、本合同未尽事宜，双方应本着和谐友好的原则，协商解决。

　　8、本合同从双方签字之日起生效，生效后具有法律效力，双方都不能违约。如哪一方违约，给对方造成经济损失，必须全部赔偿，并承担由此带来的一切法律责任。

　　9、本合同一式三份，双方各执壹份，公证处备案壹份。

　　甲方 ___________

　　乙方 ___________

　　____ 年 _____ 月 _____ 日

技术承包合同10

　　发包方： (以下简称甲方)

　　承包方： (以下简称乙方)

　　甲方系具有法人资格从事弱电工程的企业，乙方必须持有《企业法人营业执照》，具备组织实施弱电工程技术力量和管理水*。

　　甲方依据《企业法人营业执照》经营范围，依法承接弱电工程施工任务。甲方同意将弱电工程分包给乙方，由乙方承担分包工程的施工任务。为了保证项目系统工程的顺利进行、明确相互权利和义务，甲乙双方在*等互利、友好协商的基础上，达成以下协议，以兹共同遵守。

　　第一条 工程概况

　　1、工程名称：

　　2、工程地址：

　　3、工程范围和内容：

　　第二条 工程造价、结算及交付

　　1、合同清单。(附件)

　　2、合同签订后，甲方在 10 日内支付工程预付款 元。

　　3、工程安装调试验收合格后，甲方在 10 日内支付 元。

　　4、自系统验收合格满一年维保期后，甲方 10 日内支付剩余款项。

　　第三条 工程施工图纸及施工计划

　　1、工程的施工图纸由甲方提供，乙方应依图施工。

　　2、乙方在签约后 3 天，根据施工图纸制定施工计划，并提交给甲方认可。

　　第四条 工程工期与进度

　　1、本工程合同总工期为 30 天，从乙方开工之日起算。

　　2、乙方须按照甲方认可的工程计划进行施工安装。

　　3、乙方至迟须在甲方交付工程施工图纸之日起 3 天开工。

　　4、根据施工进展，甲方可对工程方案进行局部调整，乙方应配合调整，若影响工期，则工期相应顺延。

　　第五条 工程材料和设备的供应

　　1、 工程所需主要材料，由甲方组织采购，确保质量符合工程质量标准，费用由甲方承担。

　　2、 甲方提供的材料由乙方签字领用，并由乙方负责运输到施工现场。

　　3、 乙方应在安装前 3 天以报表形式向甲方提交《申领设备器材总计划》。

　　第六条 工程检查与返工

　　1、 甲方可随时检查工程进度及工程质量，如质量不符合约定，甲方有权要求乙方在合理期限内无偿修理或返工，如造成延期交付，乙方应承担违约责任。

　　2、 由于非乙方原因造成的设计方案变更，乙方应配合修理或返工，费用由甲乙双方另行协商。如影响工期，则工期相应顺延。

　　第七条 工程验收

　　1、乙方完成计划时，应及时通知甲方进行阶段验收。

　　2、工程全部完成时，甲方组织各方进行工程全面验收工作。

　　第八条 工程质量维护与服务

　　1、工程质量维保期一年，自工程验收合格之日起算。

　　2、在维保期间，乙方负责工程的免费保修工作，接到报修电话后4小时内必须到现场服务。

　　3、如需更换器材，器材由甲方提供，乙方负责免费更换并重新调试。

　　4、乙方免费提供对建设单位人员的现场技术培训，使其能够独立从事系统管理和基本维护。

　　5、乙方负责对系统的终身维护，有关维护条款按双方另定的委托保修协议执行。

　　第九条 工程安全

　　1、甲方指定专业技术人员，负责施工中的协调工作，及时处理实际发生的工程变更，解决施工现场临时发生的问题。

　　2、乙方指定专职人员为工地负责人，负责组织施工，严格按规范、按要求进行施工，确保现场安全、质量、工期及其它有关事宜落实到位。

　　3、乙方应文明施工，确保工地设备和各种公共设施的安全，因施工不当，造成工地设备或公共设施损坏的，应及时组织抢修，由此造成的损失由乙方承担。

　　4、乙方应认真落实安全生产措施，确保人身和财产安全。如在施工中发生人身和财产事故(包括交通事故)，由乙方自行处理并承担全部责任。

　　第十条 甲方的权利与义务

　　1、甲方根据承接弱电工程的情况和需要，向乙方下达施工任务。

　　2、负责工程前期准备工作，包括审计设计、预算、与建设单位签订施工合同等。

　　3、根据工程设计方案，监督和检查乙方工程施工质量、耗时和工期完成情况。

　　4、工程竣工后，进行工程验收，如建设单位需要进行工程决算，则要指导乙方编制工程决算，办理工程资料、竣工结算等。

　　第十一条 乙方的权利与义务

　　1、乙方应严格按照弱电工程施工规范和设计要求组织施工，确保工程质量和按期完成施工任务。

　　2、乙方对甲方提供的材料负有全程保管义务，直至工程验收合格并移交时止。

　　3、乙方对开挖的管道、设备箱基础、立杆基础的路面修复，并自行协调办理道路赔补费。

　　4、工程竣工后，需要编制工程决算，编制的工程决算必须经业主签字，超出设计图纸的部分必须符合技术规范和技术要求。

　　5、乙方要及时向甲方提供工程竣工图和竣工资料(领用、实用、剩余材料的.数量)，提请甲方组织验收。

　　6、加强对施工和管理人员的法纪教育，如发生违法行为，乙方负责处理，甲方有权要求以对当事人进行处分直至辞退。

　　第十二条 补充条款

　　本合同未尽事宜，双方根据具体情况达成补充条款。补充条款与本合同具有同等的效力，但不得与本合同相抵触。

　　第十三条 违约及纠纷的解决

　　1、在合同的有效期内，任何一方未能遵守本合同及补充条款，均构成违约，应承担违约责任。

　　2、合同期内，任何一方迟延履行合同义务或者有其它违约行为致使不能实现合同目的，守约方有权单方提出解除合同，并要求违约方赔偿损失。

　　3、合同期内，乙方不得再分包或转包工程，一经发现甲方可立即终止合同。

　　4、因乙方违约造成工程验收不合格，返工费用和损失由乙方承担，同时甲方降低工程决算标准10%与乙方结算。

　　5、因乙方违约造成工程不能按期交付，乙方应按本合同总造价2%/天的标准支付甲方违约金。

　　6、履行合同期间，如发生争议，双方协商解决。协商不成，可诉至甲方所在地人民法院。

　　十四条 其他

　　本合同一式四份，双方各执两份，双方签章后即行生效。

　　甲方(公章)：_________ 乙方(公章)：_________

　　法定代表人(签字)：_________ 法定代表人(签字)：_________

　　_________年____月____日 _________年____月____日

技术承包合同11

　　甲方：乙方：

　　资料承包合同

　　甲方： 888888建筑工程公司农机局家属楼项目部(88888) 乙方： 888888建筑工程公司资料员 (88888)

　　兹因甲方工程建设的需要，由乙方负责承包甲方 农机局家属 楼 工程的土建、水电资料，现根据*等、自愿的原则，经甲、乙双方充分协商达成共识，特签订本合同。

　　一、承包内容：

　　1、乙方负责本工程土建水电资料(安全资料)的编制与整理(包括土建、水电工程各分部分项工程的检验批、原材料送检、资料整理2

　　3印耗材(包括墨水、打印纸张、资料夹、档案盒、胶水等耗材)、大图复印、晒图等均由甲方负责。

　　4、各种材料送检的试验费及由此所引起的`交通费用及其它相关费用由甲方负责。

　　5、甲方给乙方提供现场办公场所。

　　6、各单位之间的关系由甲方负责协调、处理。

　　二、承包方式及单价：

　　乙方按建筑面积承包甲方本工程的土建、水电、安全资料(建

　　2筑面积按实结算)承包单价 按 1.0 元/m。

　　三、付款方式：

　　甲方按月发给乙方1500.00 元/月，余款在资料备案后一周内一次性付清。

　　注：本工程计划工期为 拾 个月，如工期延期(延期壹个月

　　以下不计，延期壹个月以上，不足一个月按一个月计算)甲方额外付给乙方 1600.00 元/月。

　　四、双方权利、义务：

　　1、乙方有义务按合同内容尽职尽责完成本职工作。

　　2、甲方有义务及时向乙方提供完整、正确的原材料合格证、工程施工图、设计变更等。

　　3、本合同一式两份，甲、乙双方各执一份，签字生效。不尽事宜，双方共同协商解决。

　　甲 方(签字)：：

　　年 月 日 年 月 日

技术承包合同12

　　甲方：

　　乙方：

　　经甲乙双方协商，甲方同意将已承接的工程省道204线连城县四堡至隔川改建工程D合同段的施工技术方面事务由乙方负责，具体施工技术承包费、支付方式、双方责任及义务如下：

　　一、 技术承包费的计取及支付方式

　　1、具体施工技术承包费：经双方协商，甲方将技术费用暂按工程清单总造价￥23636783元的2%承包给乙方。乙方的技术承包费用以工程最终结算造价的2.0%为准。办公用品、配备电脑、耗材、测量仪器、住宿、交通工具(乙方自行提供一辆摩托车,油费及修理费由甲方承担)、结算资料整理等费用由甲方提供。乙方人员的吃饭问题由乙方自行解决。

　　2、在施工过程中，在乙方参加该项目技术工作的`前提下，甲方应在每月10日前暂￥23636783元的2%，即￥472735元的90%分13个月*均支付给乙方3万元。如甲方未能及时支付，乙方有权在超过10天后终止 甲方的一切施工技术方面服务(由此造成的损失由甲方自行承担)，直到甲方将拖欠的应付资金支付给乙方后，乙方再进行提供服务，同时乙方有权按甲方拖欠的承包费金额每月按1.5%的利率计算利息。

　　3、工程竣工至工程结算时段内，甲方如需乙方协助等事宜，乙方需协助甲方与业主进行结算及审计。

　　4、在完成中间交工， 乙方完成所有的技术资料和计量工作并提供竣工资料结算书，及该协议所约定的乙方工作后，甲方应支付乙方95%的技术承包费用，否则乙方不提供一切资料及结算。待审计后付清全部的技术承包费用。

　　5、 乙方技术服务具体期限为：从20 年2月20日至20 年3月20日，共计13个月。如甲方施工超过本条期限，要求乙方延长技术服务时间， 甲方按超出的时间、技术人员工资、*均每人每月6000元支付。

　　二、 双方责任义务

　　1、 甲方责任及义务

　　(1)、 乙方已完成的技术资料的签证由甲方牵头，乙方协助完成。

　　(2)、 乙方如因甲方施工需要，需要派遣车(小车、工具车)，在合理情况下(如土工试验、试块试样送检等方面)甲方应及时提供，如甲方未能及时提供而造成的工切损失由甲方自行负责。

　　(3)、如甲方不听取乙方建议而造成的损失由甲方自行负责。

　　(4)、甲方应提供两个小工协助乙方测量、现场实验等工作，费用由甲方负责。

　　2、 乙方责任及义务：

　　(1)、提供甲方承接工程的施工放样、现场施工技术指导、质量监督、内业资料(现场资料、现场试验、技术报告、变更原始数据、中间计量、有关规范要求的各项内容)、技术咨询、现场检测等方面服务。

　　(2)、 乙方提供给甲方的技术只到甲方所承接工程竣工并与业主结算(只办完结算书、竣工资料、审计完成为准)。

　　(3)、内业资料方面：最终乙方应提供给甲方所完成的该项目的有关规范、图纸、业主及监理、监督站等相关单位要求的齐全的竣工资料，并协助甲方与业主进行结算工作

　　(4)、如因乙方的测量放样过失的损失，乙方应负责甲方因此造成的该项目返工引起的材料，人工工资，机械费的所有经济损失的50%。

　　(5)、在满足工程正常施工需要的技术力量， 乙方提供5名技术员进行技术服务，招标文件不足部份人员，由甲方提供。(人员不足，资质不符合要求造成的经济处罚费用由甲方负责)。

　　(6)、乙方在施工过程中应注意施工安全，对乙方发生的安全问题由乙方自负。

　　3、 施工过程中，甲乙双方应互相配合，有矛盾应协商解决。

　　三、本协议一式二份，甲乙双方各执一份，具有同等法律效应。

　　甲方签字： 乙方签字：

　　20 年 月 日 20 年 月 日

技术承包合同13

　　甲方：云南省保山市_________建筑公司乙方：_________（身份证：_________）

　　为优质、_____完成_________二级公路第五合同段工程的施工，充分发挥各方优势，经甲乙双方*等协商，甲方将_________二级公路第五合同段工程的技术方面的工作承包给乙方，并达成以下协议：

　　一、合作项目工程名称_________二级公路第五合同段（昔董至瓦晓段）

　　二、工程技术承包范围

　　（1）工程施工复测及相关资料编制。

　　（2）工程施工放样及相关资料编制。

　　（3）工程试验及相关资料编制。

　　（4）工程质检及相关资料编制。

　　（5）工程计量及相关资料编制。

　　（6）工程变更及相关资料编制。

　　（7）工程施工技术及工程的现场管理。

　　（8）工程施工工艺及工序的控制。

　　（9）工程竣工资料的编制。

　　三、合同工期

　　（1）从甲方通知乙方人员进场复测开始至工程交工为止。

　　（2）双方拟定施工合作时间为12个月，即从_________年3月1日到_________年3月1日，工期共12个月。

　　（3）以上合同工期，包括施工复测时间、雨季及因建设方、甲方等原因造成工程停工的时间，不包括工程竣工资料编制时间。

　　（4）竣工资料编制时间为1个月。

　　（5）若因建设方、甲方及雨季等原因工程无法完成，乙方不负任何责任。

　　（6）如工期超出12个月，甲方应支付乙方超出工期的工程技术费。

　　四、工程技术承包费用

　　（1）施工投标工程技术费：甲方投标工程总价，扣除第100章费用及工程备用金后按3.6%计。

　　（2）工程变更增加工程技术费：在施工过程中所产生的工程变更增加金额总量按30%计。

　　（3）工程中的非计量增加工程技术费：按该款项30%计。

　　（4）前两项总计所产生的.技术费若低于__元人民币，则甲方支付给乙方__元人民币；若超出则按前两项计算。

　　（5）工程延期费：超出双方约定的12月的工期甲方每月支付乙方80000元人民币的工程技术费。

　　（6）施工复测费：_________0元人民币/每公里。

　　（7）竣工资料编制费：80000元人民币。

技术承包合同14

　　甲 方:

　　乙 方:

　　一、承包内容、范围、规模及形式

　　二、技术经济指标

　　技术指标

　　经济指标

　　三、主要技术措施及操作要求

　　四、甲乙双方职责

　　五、经费概算 经上级部门支持 费地方**支助 筹承包双方自筹经费支出

　　六、验收办法

　　七、奖惩办法

　　八、项目主要参加人(以科技人员为主，行政人员不超过40%)

　　姓名

　　年龄

　　技术职称

　　单位及工作行政职务

　　备注

　　技术负责人行政负责人放在前两名，并在备注中注明。

　　本合同一式四份、甲乙双方及县区科技局或项目单位主管部门各执一份。同时上报市科技局一份备案，合同自签字盖章后生效。

　　甲方(公章)：_________ 乙方(公章)：_________

　　法定代表人(签字)：_________ 法定代表人(签字)：_________

　　_________年____月____日 _________年____月____日

技术承包合同15

　　发包方：_________(以下简称甲方)

　　承包方：_________(以下简称乙方)

　　鉴于乙方具有一定的养牛技术，为此，甲乙双方经*等协商，就乙方向甲方提供养牛技术服务并为此进行承包的事宜达成如下合同条款，以资双方共同遵守。

　　第一条合同标的`

　　甲方所有养殖范围内的养牛技术服务。

　　第二条合同期限

　　年月日至年月日。

　　第三条合同价款及支付

　　1、价款：元

　　2、支付方式：分期付款，按月支付，每月15日为付款时间，以签收为凭。

　　第四条双方权利义务

　　甲方：

　　1、提供养牛的一切设施、条件、饲料和防疫、医疗用品;

　　2、提供基本的工作人员;

　　3、按时支付技术服务价款;

　　4、对乙方的工作业绩进行绩效考核，全年无发生疾病死亡事件的，在技术服务价款之外，年终另奖励人民币10000元。

　　乙方：

　　1、认真履行养牛的技术服务和承包职责，不断的学*和提高养牛的技术知识;

　　2、同意与甲方进行绩效考核，如全年每发生一起种牛死亡事故，将承担该牛的全部损失(包括但不限于购牛款、人工工资、饲料、防疫等支出)，并不能领取年终奖。

　　第五条一般规定

　　1、本合同自双方签订盖章之日起生效;

　　2、本合同未事宜双方可以签订补充合同，补充合同必须采用书面形式，与本合同具有相同的效力;

　　3、本合同一式二份，甲乙双方各执一份，具有同等法律效力。

　　甲方(签字)：_________乙方(签字)：_________

　　_________年_________月_________日

技术承包合同菁选（扩展3）

——技术承包合同优选【10】份

　　技术承包合同 1

　　发包方： (以下简称甲方)

　　承包方： (以下简称乙方)

　　甲方系具有法人资格从事弱电工程的企业，乙方必须持有《企业法人营业执照》，具备组织实施弱电工程技术力量和管理水*。

　　甲方依据《企业法人营业执照》经营范围，依法承接弱电工程施工任务。甲方同意将弱电工程分包给乙方，由乙方承担分包工程的施工任务。为了保证项目系统工程的顺利进行、明确相互权利和义务，甲乙双方在*等互利、友好协商的基础上，达成以下协议，以兹共同遵守。

　　第一条 工程概况

　　1、工程名称：

　　2、工程地址：

　　3、工程范围和内容：

　　第二条 工程造价、结算及交付

　　1、合同清单。(附件)

　　2、合同签订后，甲方在 10 日内支付工程预付款 元。

　　3、工程安装调试验收合格后，甲方在 10 日内支付 元。

　　4、自系统验收合格满一年维保期后，甲方 10 日内支付剩余款项。

　　第三条 工程施工图纸及施工计划

　　1、工程的施工图纸由甲方提供，乙方应依图施工。

　　2、乙方在签约后 3 天，根据施工图纸制定施工计划，并提交给甲方认可。

　　第四条 工程工期与进度

　　1、本工程合同总工期为 30 天，从乙方开工之日起算。

　　2、乙方须按照甲方认可的工程计划进行施工安装。

　　3、乙方至迟须在甲方交付工程施工图纸之日起 3 天开工。

　　4、根据施工进展，甲方可对工程方案进行局部调整，乙方应配合调整，若影响工期，则工期相应顺延。

　　第五条 工程材料和设备的供应

　　1、 工程所需主要材料，由甲方组织采购，确保质量符合工程质量标准，费用由甲方承担。

　　2、 甲方提供的材料由乙方签字领用，并由乙方负责运输到施工现场。

　　3、 乙方应在安装前 3 天以报表形式向甲方提交《申领设备器材总计划》。

　　第六条 工程检查与返工

　　1、 甲方可随时检查工程进度及工程质量，如质量不符合约定，甲方有权要求乙方在合理期限内无偿修理或返工，如造成延期交付，乙方应承担违约责任。

　　2、 由于非乙方原因造成的设计方案变更，乙方应配合修理或返工，费用由甲乙双方另行协商。如影响工期，则工期相应顺延。

　　第七条 工程验收

　　1、乙方完成计划时，应及时通知甲方进行阶段验收。

　　2、工程全部完成时，甲方组织各方进行工程全面验收工作。

　　第八条 工程质量维护与服务

　　1、工程质量维保期一年，自工程验收合格之日起算。

　　2、在维保期间，乙方负责工程的免费保修工作，接到报修电话后4小时内必须到现场服务。

　　3、如需更换器材，器材由甲方提供，乙方负责免费更换并重新调试。

　　4、乙方免费提供对建设单位人员的现场技术培训，使其能够独立从事系统管理和基本维护。

　　5、乙方负责对系统的终身维护，有关维护条款按双方另定的委托保修协议执行。

　　第九条 工程安全

　　1、甲方指定专业技术人员，负责施工中的协调工作，及时处理实际发生的工程变更，解决施工现场临时发生的问题。

　　2、乙方指定专职人员为工地负责人，负责组织施工，严格按规范、按要求进行施工，确保现场安全、质量、工期及其它有关事宜落实到位。

　　3、乙方应文明施工，确保工地设备和各种公共设施的安全，因施工不当，造成工地设备或公共设施损坏的，应及时组织抢修，由此造成的损失由乙方承担。

　　4、乙方应认真落实安全生产措施，确保人身和财产安全。如在施工中发生人身和财产事故(包括交通事故)，由乙方自行处理并承担全部责任。

　　第十条 甲方的权利与义务

　　1、甲方根据承接弱电工程的情况和需要，向乙方下达施工任务。

　　2、负责工程前期准备工作，包括审计设计、预算、与建设单位签订施工合同等。

　　3、根据工程设计方案，监督和检查乙方工程施工质量、耗时和工期完成情况。

　　4、工程竣工后，进行工程验收，如建设单位需要进行工程决算，则要指导乙方编制工程决算，办理工程资料、竣工结算等。

　　第十一条 乙方的权利与义务

　　1、乙方应严格按照弱电工程施工规范和设计要求组织施工，确保工程质量和按期完成施工任务。

　　2、乙方对甲方提供的材料负有全程保管义务，直至工程验收合格并移交时止。

　　3、乙方对开挖的管道、设备箱基础、立杆基础的路面修复，并自行协调办理道路赔补费。

　　4、工程竣工后，需要编制工程决算，编制的工程决算必须经业主签字，超出设计图纸的部分必须符合技术规范和技术要求。

　　5、乙方要及时向甲方提供工程竣工图和竣工资料(领用、实用、剩余材料的数量)，提请甲方组织验收。

　　6、加强对施工和管理人员的法纪教育，如发生违法行为，乙方负责处理，甲方有权要求以对当事人进行处分直至辞退。

　　第十二条 补充条款

　　本合同未尽事宜，双方根据具体情况达成补充条款。补充条款与本合同具有同等的效力，但不得与本合同相抵触。

　　第十三条 违约及纠纷的解决

　　1、在合同的有效期内，任何一方未能遵守本合同及补充条款，均构成违约，应承担违约责任。

　　2、合同期内，任何一方迟延履行合同义务或者有其它违约行为致使不能实现合同目的，守约方有权单方提出解除合同，并要求违约方赔偿损失。

　　3、合同期内，乙方不得再分包或转包工程，一经发现甲方可立即终止合同。

　　4、因乙方违约造成工程验收不合格，返工费用和损失由乙方承担，同时甲方降低工程决算标准10%与乙方结算。

　　5、因乙方违约造成工程不能按期交付，乙方应按本合同总造价2%/天的标准支付甲方违约金。

　　6、履行合同期间，如发生争议，双方协商解决。协商不成，可诉至甲方所在地人民法院。

　　十四条 其他

　　本合同一式四份，双方各执两份，双方签章后即行生效。

　　甲方(公章)：_________ 乙方(公章)：_________

　　法定代表人(签字)：_________ 法定代表人(签字)：_________

　　_________年____月____日 _________年____月____日

　　技术承包合同 2

　　发包方：_________(以下简称甲方)

　　承包方：_________(以下简称乙方)

　　鉴于乙方具有一定的养牛技术，为此，甲乙双方经*等协商，就乙方向甲方提供养牛技术服务并为此进行承包的事宜达成如下合同条款，以资双方共同遵守。

　　第一条合同标的

　　甲方所有养殖范围内的养牛技术服务。

　　第二条合同期限

　　年月日至年月日。

　　第三条合同价款及支付

　　1、价款：元

　　2、支付方式：分期付款，按月支付，每月15日为付款时间，以签收为凭。

　　第四条双方权利义务

　　甲方：

　　1、提供养牛的一切设施、条件、饲料和防疫、医疗用品;

　　2、提供基本的工作人员;

　　3、按时支付技术服务价款;

　　4、对乙方的工作业绩进行绩效考核，全年无发生疾病死亡事件的，在技术服务价款之外，年终另奖励人民币10000元。

　　乙方：

　　1、认真履行养牛的技术服务和承包职责，不断的学*和提高养牛的技术知识;

　　2、同意与甲方进行绩效考核，如全年每发生一起种牛死亡事故，将承担该牛的全部损失(包括但不限于购牛款、人工工资、饲料、防疫等支出)，并不能领取年终奖。

　　第五条一般规定

　　1、本合同自双方签订盖章之日起生效;

　　2、本合同未事宜双方可以签订补充合同，补充合同必须采用书面形式，与本合同具有相同的效力;

　　3、本合同一式二份，甲乙双方各执一份，具有同等法律效力。

　　甲方(签字)：_________乙方(签字)：_________

　　_________年_________月_________日

　　技术承包合同 3

　　发包方： (以下简称甲方)

　　承包方： (以下简称乙方)

　　甲方系具有法人资格从事弱电工程的企业，乙方必须持有《企业法人营业执照》，具备组织实施弱电工程技术力量和管理水*。

　　甲方依据《企业法人营业执照》经营范围，依法承接弱电工程施工任务。甲方同意将弱电工程分包给乙方，由乙方承担分包工程的施工任务。为了保证项目系统工程的顺利进行、明确相互权利和义务，甲乙双方在*等互利、友好协商的基础上，达成以下协议，以兹共同遵守。

　　第一条 工程概况

　　1、工程名称：

　　2、工程地址：

　　3、工程范围和内容：

　　第二条 工程造价、结算及交付

　　1、合同清单。(附件)

　　2、合同签订后，甲方在 10 日内支付工程预付款 元。

　　3、工程安装调试验收合格后，甲方在 10 日内支付 元。

　　4、自系统验收合格满一年维保期后，甲方 10 日内支付剩余款项。

　　第三条 工程施工图纸及施工计划

　　1、工程的施工图纸由甲方提供，乙方应依图施工。

　　2、乙方在签约后 3 天，根据施工图纸制定施工计划，并提交给甲方认可。

　　第四条 工程工期与进度

　　1、本工程合同总工期为 30 天，从乙方开工之日起算。

　　2、乙方须按照甲方认可的工程计划进行施工安装。

　　3、乙方至迟须在甲方交付工程施工图纸之日起 3 天开工。

　　4、根据施工进展，甲方可对工程方案进行局部调整，乙方应配合调整，若影响工期，则工期相应顺延。

　　第五条 工程材料和设备的供应

　　1、 工程所需主要材料，由甲方组织采购，确保质量符合工程质量标准，费用由甲方承担。

　　2、 甲方提供的材料由乙方签字领用，并由乙方负责运输到施工现场。

　　3、 乙方应在安装前 3 天以报表形式向甲方提交《申领设备器材总计划》。

　　第六条 工程检查与返工

　　1、 甲方可随时检查工程进度及工程质量，如质量不符合约定，甲方有权要求乙方在合理期限内无偿修理或返工，如造成延期交付，乙方应承担违约责任。

　　2、 由于非乙方原因造成的设计方案变更，乙方应配合修理或返工，费用由甲乙双方另行协商。如影响工期，则工期相应顺延。

　　第七条 工程验收

　　1、乙方完成计划时，应及时通知甲方进行阶段验收。

　　2、工程全部完成时，甲方组织各方进行工程全面验收工作。

　　第八条 工程质量维护与服务

　　1、工程质量维保期一年，自工程验收合格之日起算。

　　2、在维保期间，乙方负责工程的免费保修工作，接到报修电话后4小时内必须到现场服务。

　　3、如需更换器材，器材由甲方提供，乙方负责免费更换并重新调试。

　　4、乙方免费提供对建设单位人员的现场技术培训，使其能够独立从事系统管理和基本维护。

　　5、乙方负责对系统的终身维护，有关维护条款按双方另定的委托保修协议执行。

　　第九条 工程安全

　　1、甲方指定专业技术人员，负责施工中的协调工作，及时处理实际发生的工程变更，解决施工现场临时发生的问题。

　　2、乙方指定专职人员为工地负责人，负责组织施工，严格按规范、按要求进行施工，确保现场安全、质量、工期及其它有关事宜落实到位。

　　3、乙方应文明施工，确保工地设备和各种公共设施的'安全，因施工不当，造成工地设备或公共设施损坏的，应及时组织抢修，由此造成的损失由乙方承担。

　　4、乙方应认真落实安全生产措施，确保人身和财产安全。如在施工中发生人身和财产事故(包括交通事故)，由乙方自行处理并承担全部责任。

　　第十条 甲方的权利与义务

　　1、甲方根据承接弱电工程的情况和需要，向乙方下达施工任务。

　　2、负责工程前期准备工作，包括审计设计、预算、与建设单位签订施工合同等。

　　3、根据工程设计方案，监督和检查乙方工程施工质量、耗时和工期完成情况。

　　4、工程竣工后，进行工程验收，如建设单位需要进行工程决算，则要指导乙方编制工程决算，办理工程资料、竣工结算等。

　　第十一条 乙方的权利与义务

　　1、乙方应严格按照弱电工程施工规范和设计要求组织施工，确保工程质量和按期完成施工任务。

　　2、乙方对甲方提供的材料负有全程保管义务，直至工程验收合格并移交时止。

　　3、乙方对开挖的管道、设备箱基础、立杆基础的路面修复，并自行协调办理道路赔补费。

　　4、工程竣工后，需要编制工程决算，编制的工程决算必须经业主签字，超出设计图纸的部分必须符合技术规范和技术要求。

　　5、乙方要及时向甲方提供工程竣工图和竣工资料(领用、实用、剩余材料的数量)，提请甲方组织验收。

　　6、加强对施工和管理人员的法纪教育，如发生违法行为，乙方负责处理，甲方有权要求以对当事人进行处分直至辞退。

　　第十二条 补充条款

　　本合同未尽事宜，双方根据具体情况达成补充条款。补充条款与本合同具有同等的效力，但不得与本合同相抵触。

　　第十三条 违约及纠纷的解决

　　1、在合同的有效期内，任何一方未能遵守本合同及补充条款，均构成违约，应承担违约责任。

　　2、合同期内，任何一方迟延履行合同义务或者有其它违约行为致使不能实现合同目的，守约方有权单方提出解除合同，并要求违约方赔偿损失。

　　3、合同期内，乙方不得再分包或转包工程，一经发现甲方可立即终止合同。

　　4、因乙方违约造成工程验收不合格，返工费用和损失由乙方承担，同时甲方降低工程决算标准10%与乙方结算。

　　5、因乙方违约造成工程不能按期交付，乙方应按本合同总造价2%/天的标准支付甲方违约金。

　　6、履行合同期间，如发生争议，双方协商解决。协商不成，可诉至甲方所在地人民法院。

　　十四条 其他

　　本合同一式四份，双方各执两份，双方签章后即行生效。

　　甲方(公章)：_________ 乙方(公章)：_________

　　法定代表人(签字)：_________ 法定代表人(签字)：_________

　　_________年____月____日 _________年____月____日

　　技术承包合同 4

　　甲方：

　　乙方：

　　经甲乙双方协商，甲方同意将已承接的工程省道204线连城县四堡至隔川改建工程D合同段的施工技术方面事务由乙方负责，具体施工技术承包费、支付方式、双方责任及义务如下：

　　一、 技术承包费的计取及支付方式

　　1、具体施工技术承包费：经双方协商，甲方将技术费用暂按工程清单总造价￥23636783元的2%承包给乙方。乙方的技术承包费用以工程最终结算造价的2.0%为准。办公用品、配备电脑、耗材、测量仪器、住宿、交通工具(乙方自行提供一辆摩托车,油费及修理费由甲方承担)、结算资料整理等费用由甲方提供。乙方人员的吃饭问题由乙方自行解决。

　　2、在施工过程中，在乙方参加该项目技术工作的前提下，甲方应在每月10日前暂￥23636783元的2%，即￥472735元的90%分13个月*均支付给乙方3万元。如甲方未能及时支付，乙方有权在超过10天后终止 甲方的一切施工技术方面服务(由此造成的损失由甲方自行承担)，直到甲方将拖欠的应付资金支付给乙方后，乙方再进行提供服务，同时乙方有权按甲方拖欠的承包费金额每月按1.5%的利率计算利息。

　　3、工程竣工至工程结算时段内，甲方如需乙方协助等事宜，乙方需协助甲方与业主进行结算及审计。

　　4、在完成中间交工， 乙方完成所有的技术资料和计量工作并提供竣工资料结算书，及该协议所约定的乙方工作后，甲方应支付乙方95%的技术承包费用，否则乙方不提供一切资料及结算。待审计后付清全部的.技术承包费用。

　　5、 乙方技术服务具体期限为：从20xx年2月20日至20xx年3月20日，共计13个月。如甲方施工超过本条期限，要求乙方延长技术服务时间， 甲方按超出的时间、技术人员工资、*均每人每月6000元支付。

　　二、 双方责任义务

　　1、 甲方责任及义务

　　(1)、 乙方已完成的技术资料的签证由甲方牵头，乙方协助完成。

　　(2)、 乙方如因甲方施工需要，需要派遣车(小车、工具车)，在合理情况下(如土工试验、试块试样送检等方面)甲方应及时提供，如甲方未能及时提供而造成的工切损失由甲方自行负责。

　　(3)、如甲方不听取乙方建议而造成的损失由甲方自行负责。

　　(4)、甲方应提供两个小工协助乙方测量、现场实验等工作，费用由甲方负责。

　　2、 乙方责任及义务：

　　(1)、提供甲方承接工程的施工放样、现场施工技术指导、质量监督、内业资料(现场资料、现场试验、技术报告、变更原始数据、中间计量、有关规范要求的各项内容)、技术咨询、现场检测等方面服务。

　　(2)、 乙方提供给甲方的技术只到甲方所承接工程竣工并与业主结算(只办完结算书、竣工资料、审计完成为准)。

　　(3)、内业资料方面：最终乙方应提供给甲方所完成的该项目的有关规范、图纸、业主及监理、监督站等相关单位要求的齐全的竣工资料，并协助甲方与业主进行结算工作

　　(4)、如因乙方的测量放样过失的损失，乙方应负责甲方因此造成的该项目返工引起的材料，人工工资，机械费的所有经济损失的50%。

　　(5)、在满足工程正常施工需要的技术力量， 乙方提供5名技术员进行技术服务，招标文件不足部份人员，由甲方提供。(人员不足，资质不符合要求造成的经济处罚费用由甲方负责)。

　　(6)、乙方在施工过程中应注意施工安全，对乙方发生的安全问题由乙方自负。

　　3、 施工过程中，甲乙双方应互相配合，有矛盾应协商解决。

　　三、本协议一式二份，甲乙双方各执一份，具有同等法律效应。

　　甲方(公章)：_________　　　　　　　　乙方(公章)：_________

　　法定代表人(签字)：_________　　　　　法定代表人(签字)：_________

　　_________年____月____日　　　　　　　_________年____月____日

　　技术承包合同 5

　　甲方：乙方：

　　资料承包合同

　　甲方： 888888建筑工程公司农机局家属楼项目部(88888) 乙方： 888888建筑工程公司资料员 (88888)

　　兹因甲方工程建设的需要，由乙方负责承包甲方 农机局家属 楼 工程的.土建、水电资料，现根据*等、自愿的原则，经甲、乙双方充分协商达成共识，特签订本合同。

　　一、承包内容：

　　1、乙方负责本工程土建水电资料(安全资料)的编制与整理(包括土建、水电工程各分部分项工程的检验批、原材料送检、资料整理2

　　3印耗材(包括墨水、打印纸张、资料夹、档案盒、胶水等耗材)、大图复印、晒图等均由甲方负责。

　　4、各种材料送检的试验费及由此所引起的交通费用及其它相关费用由甲方负责。

　　5、甲方给乙方提供现场办公场所。

　　6、各单位之间的关系由甲方负责协调、处理。

　　二、承包方式及单价：

　　乙方按建筑面积承包甲方本工程的土建、水电、安全资料(建

　　2筑面积按实结算)承包单价 按 1.0 元/m。

　　三、付款方式：

　　甲方按月发给乙方1500.00 元/月，余款在资料备案后一周内一次性付清。

　　注：本工程计划工期为 拾 个月，如工期延期(延期壹个月

　　以下不计，延期壹个月以上，不足一个月按一个月计算)甲方额外付给乙方 1600.00 元/月。

　　四、双方权利、义务：

　　1、乙方有义务按合同内容尽职尽责完成本职工作。

　　2、甲方有义务及时向乙方提供完整、正确的原材料合格证、工程施工图、设计变更等。

　　3、本合同一式两份，甲、乙双方各执一份，签字生效。不尽事宜，双方共同协商解决。

　　甲 方(签字)：：

　　年 月 日 年 月 日

　　技术承包合同 6

　　发包方：(以下简称甲方)承包方：(以下简称乙方)鉴于乙方具有一定的养牛技术，为此，甲乙双方经*等协商，就乙方向甲方提供养牛技术服务并为此进行承包的事宜达成如下合同条款，以资双方共同遵守。

　　第一条合同标的

　　甲方所有养殖范围内的养牛技术服务。

　　第二条合同期限

　　年月日至年月日。

　　第三条合同价款及支付

　　1、价款：元

　　2、支付方式：分期付款，按月支付，每月15日为付款时间，以签收为凭。

　　第四条双方权利义务

　　甲方：1、提供养牛的一切设施、条件、饲料和防疫、医疗用品;2、提供基本的工作人员;3、按时支付技术服务价款;4、对乙方的工作业绩进行绩效考核，全年无发生疾病死亡事件的，在技术服务价款之外，年终另奖励人民币10000元。

　　乙方：1、认真履行养牛的技术服务和承包职责，不断1

　　的学*和提高养牛的技术知识;2、同意与甲方进行绩效考核，如全年每发生一起种牛死亡事故，将承担该牛的全部损失(包括但不限于购牛款、人工工资、饲料、防疫等支出)，并不能领取年终奖。

　　第五条一般规定

　　1、本合同自双方签订盖章之日起生效;

　　2、本合同未事宜双方可以签订补充合同，补充合同必须采用书面形式，与本合同具有相同的效力;

　　3、本合同一式二份，甲乙双方各执一份，具有同等法律效力。

　　甲方(签字)：乙方(签字)：

　　本合同于20xx年月日签订

　　技术承包合同 7

　　甲方(出让方)__________________

　　乙方(受让方)__________________

　　为了规范公司农业项目承包，切实维护农业项目承包双方的合法权益，根据有关政策、法规的规定，本着自愿互利、公正*等的原则，经甲乙双方协商，订立如下农业项目承包合同。

　　一、农业项目承包经营权流转方式

　　甲方采用租赁方式将其承包经营的农业项目土地流转给乙方经营。

　　二、承包经营权流转期限和起止日期

　　合同双方约定，土地承包经营权流转期限为____年，从____年____月____日起(秋收结束)，至____年____月____日止。(注：先期承包年限为二轮土地承包结束，如国家对土地承包经营权无调整则后延;如二轮土地承包结束后国家对承包经营政策调整，则乙方享有优先承包权。)

　　三、流转价款及支付方式、时间

　　(一)合同双方约定，甲方转让给乙方土地___亩。土地前五年的租金按每亩____元支付;后期租金按每亩____元支付。土地流转费用现金支付，每年一付。乙方每年公历元月____日前一次性付甲方年土地流转费：转让费总额按每户实际流转土地面积计算。

　　(二)合同双方约定，公司按照乙方承包农业项目土地面积或其它经营项目收入收取管理费用。

　　四、甲方的权利和义务

　　1.权利。按照合同规定收取土地流转费和公司管理费，按照合同约定期限收回流转的土地。按照公司规定，统一规划、指导和管理经营农业项目。

　　2.义务。协助乙方按合同行使经营权，提供帮助池塘、坝库与流转土地配套，使用，调解本区和其它承包户之间入发生的用水，用电等方面的纠纷，不得干预乙方正常的生产经营活动。

　　五、乙方的权利和义务

　　1.权利。自土地流转正式实施之日起，具有自主生产经营权和收益权;具有享受国家各种惠民政策补贴、扶持、奖励权及国家征用土地付属物补偿权等。

　　2.义务。在国家法律、法规和政策允许范围内，自主经营，自负盈亏，承担各自承包经营范围内的风险和责任;从事生产经营活动，按照合同规定按时足额付清土地承包费和公司管理费用，对承包的耕地进行有效保护，不能依法保护，造成损失的，乙方自行承担责任。

　　六、禁止行为

　　1.未经公司授权，禁止任何承包人私自以公司名义进行业务活动，禁止私自转包土地经营权或其它经营业务，私自进行业务获得利益归公司，造成的`损失由该承包个人全额进行赔偿。

　　2.未经公司授权，禁止承包人参与经营与本公司项目相似或有竞争的业务，如违反规定经营，应向本公司支付经营所得利润最高月份利润(或*均利润)10倍的违约金。

　　3.除公司协议另有约定意外，承包人不得同本公司合作单位进行交易，如有违反，交易所得利益归公司所有，给公司造成的损失应该____倍赔偿。

　　4.承包人不得从事损害本公司利益的活动。

　　4.1承包人未经公司同意而转让其财产份额的，如果公司不愿接纳受让人为新的承包人，则按违约处理。

　　4.2承包人未经公司同意而独自让出财产，其行为无效，由此给其他公司或其它承包人造成损失的，该承包人承担全部赔偿责任。

　　4.3承包人严重违反本协议或因重大过失导致公司重大损失的，应当对其他承包人承担赔偿责任。

　　七、合同的变更和解除

　　有下列情况之一者，本合同可以变更或解除。

　　经当事人双方协商一致，又不损害国家、集体和个人利益的;订立合同所依据的国家政策发生重大调整和变化的;一方违约，使合同无法履行的;乙方丧失经营能力使合同不能履行的;因不可抗力使合同无法履行的。

　　八、违约责任

　　1.甲方非法干预乙方生产经营，擅自变更或解除合同，给乙方造成损失的，由甲方赔偿乙方双倍损失。(按当时市场价计算)

　　2.乙方违背合同规定，给甲方造成损失的由乙方承担双倍赔偿责任。

　　八、合同纠纷解决方式

　　甲乙双方因履行流转合同发生纠纷，先由双方协商解决，协商不成的由镇农业经营管理部门调解，不同意调解或调解无效的，双方协商向上级农业承包合同管理部门申请仲裁，不服仲裁决定的，可以收到裁决之日起____日内或向有管辖权的人民法院起诉。

　　九、其它约定事项

　　本合同一式____份，甲方、乙方各____份。自甲、乙双方签字或盖章之日起生效。本合同未尽事宜，由甲乙双方共同协商，达成一致意见，形成书面补充协议。补充协议与本合同具有同等法律效力。

　　甲方签字__________________

　　________年______月______日

　　乙方签字__________________

　　________年______月______日

　　公证方签字________________

　　________年______月______日

　　技术承包合同 8

　　甲方：

　　乙方：

　　经甲乙双方协商，甲方同意将已承接的工程省道204线连城县四堡至隔川改建工程D合同段的施工技术方面事务由乙方负责，具体施工技术承包费、支付方式、双方责任及义务如下：

　　一、 技术承包费的计取及支付方式

　　1、具体施工技术承包费：经双方协商，甲方将技术费用暂按工程清单总造价￥23636783元的2%承包给乙方。乙方的技术承包费用以工程最终结算造价的2.0%为准。办公用品、配备电脑、耗材、测量仪器、住宿、交通工具(乙方自行提供一辆摩托车,油费及修理费由甲方承担)、结算资料整理等费用由甲方提供。乙方人员的吃饭问题由乙方自行解决。

　　2、在施工过程中，在乙方参加该项目技术工作的前提下，甲方应在每月10日前暂￥23636783元的2%，即￥472735元的90%分13个月*均支付给乙方3万元。如甲方未能及时支付，乙方有权在超过10天后终止 甲方的一切施工技术方面服务(由此造成的损失由甲方自行承担)，直到甲方将拖欠的应付资金支付给乙方后，乙方再进行提供服务，同时乙方有权按甲方拖欠的承包费金额每月按1.5%的利率计算利息。

　　3、工程竣工至工程结算时段内，甲方如需乙方协助等事宜，乙方需协助甲方与业主进行结算及审计。

　　4、在完成中间交工， 乙方完成所有的技术资料和计量工作并提供竣工资料结算书，及该协议所约定的乙方工作后，甲方应支付乙方95%的技术承包费用，否则乙方不提供一切资料及结算。待审计后付清全部的技术承包费用。

　　5、 乙方技术服务具体期限为：从20 年2月20日至20 年3月20日，共计13个月。如甲方施工超过本条期限，要求乙方延长技术服务时间， 甲方按超出的时间、技术人员工资、*均每人每月6000元支付。

　　二、 双方责任义务

　　1、 甲方责任及义务

　　(1)、 乙方已完成的技术资料的签证由甲方牵头，乙方协助完成。

　　(2)、 乙方如因甲方施工需要，需要派遣车(小车、工具车)，在合理情况下(如土工试验、试块试样送检等方面)甲方应及时提供，如甲方未能及时提供而造成的工切损失由甲方自行负责。

　　(3)、如甲方不听取乙方建议而造成的'损失由甲方自行负责。

　　(4)、甲方应提供两个小工协助乙方测量、现场实验等工作，费用由甲方负责。

　　2、 乙方责任及义务：

　　(1)、提供甲方承接工程的施工放样、现场施工技术指导、质量监督、内业资料(现场资料、现场试验、技术报告、变更原始数据、中间计量、有关规范要求的各项内容)、技术咨询、现场检测等方面服务。

　　(2)、 乙方提供给甲方的技术只到甲方所承接工程竣工并与业主结算(只办完结算书、竣工资料、审计完成为准)。

　　(3)、内业资料方面：最终乙方应提供给甲方所完成的该项目的有关规范、图纸、业主及监理、监督站等相关单位要求的齐全的竣工资料，并协助甲方与业主进行结算工作

　　(4)、如因乙方的测量放样过失的损失，乙方应负责甲方因此造成的该项目返工引起的材料，人工工资，机械费的所有经济损失的50%。

　　(5)、在满足工程正常施工需要的技术力量， 乙方提供5名技术员进行技术服务，招标文件不足部份人员，由甲方提供。(人员不足，资质不符合要求造成的经济处罚费用由甲方负责)。

　　(6)、乙方在施工过程中应注意施工安全，对乙方发生的安全问题由乙方自负。

　　3、 施工过程中，甲乙双方应互相配合，有矛盾应协商解决。

　　三、本协议一式二份，甲乙双方各执一份，具有同等法律效应。

　　甲方签字： 乙方签字：

　　20 年 月 日 20 年 月 日

　　技术承包合同 9

　　甲方：云南省保山市_________建筑公司乙方：_________（身份证：_________）

　　为优质、_____完成_________二级公路第五合同段工程的施工，充分发挥各方优势，经甲乙双方*等协商，甲方将_________二级公路第五合同段工程的技术方面的工作承包给乙方，并达成以下协议：

　　一、合作项目工程名称_________二级公路第五合同段（昔董至瓦晓段）

　　二、工程技术承包范围

　　（1）工程施工复测及相关资料编制。

　　（2）工程施工放样及相关资料编制。

　　（3）工程试验及相关资料编制。

　　（4）工程质检及相关资料编制。

　　（5）工程计量及相关资料编制。

　　（6）工程变更及相关资料编制。

　　（7）工程施工技术及工程的现场管理。

　　（8）工程施工工艺及工序的控制。

　　（9）工程竣工资料的编制。

　　三、合同工期

　　（1）从甲方通知乙方人员进场复测开始至工程交工为止。

　　（2）双方拟定施工合作时间为12个月，即从_________年3月1日到_________年3月1日，工期共12个月。

　　（3）以上合同工期，包括施工复测时间、雨季及因建设方、甲方等原因造成工程停工的时间，不包括工程竣工资料编制时间。

　　（4）竣工资料编制时间为1个月。

　　（5）若因建设方、甲方及雨季等原因工程无法完成，乙方不负任何责任。

　　（6）如工期超出12个月，甲方应支付乙方超出工期的工程技术费。

　　四、工程技术承包费用

　　（1）施工投标工程技术费：甲方投标工程总价，扣除第100章费用及工程备用金后按3.6%计。

　　（2）工程变更增加工程技术费：在施工过程中所产生的工程变更增加金额总量按30%计。

　　（3）工程中的`非计量增加工程技术费：按该款项30%计。

　　（4）前两项总计所产生的技术费若低于__元人民币，则甲方支付给乙方__元人民币；若超出则按前两项计算。

　　（5）工程延期费：超出双方约定的12月的工期甲方每月支付乙方80000元人民币的工程技术费。

　　（6）施工复测费：_________0元人民币/每公里。

　　（7）竣工资料编制费：80000元人民币。

　　技术承包合同 10

　　发包方：_______________

　　承包方：_______________

　　为了落实、完成广西凤凰至覃塘二级公路№10合同段的施工任务,依据《中华人民共和国民法典》，以及其他有关法律、行政法规，遵循*等、自愿、公*和信用的原则，甲乙双方就本工程的技术承包事宜协商一致,订立本合同。

　　一、合同范围

　　甲方按设计施工图纸及相关技术资料上的内容委托乙方负责如下工作:广西凤凰至覃塘二级公路№10合同段24+800~37+000施工段内的土石方工程、桥涵工程、涵洞工程、排水工程、防护工程、路面工程的技术指导工作。

　　二、合同条款

　　甲方责任:

　　1、甲方负责提供工程所需的工程仪器、办公用品、乙方的食宿、交通工具以及业主和监理的招待费用，以保障乙方技术工作的.顺利进行。

　　2、甲方应配备足够的施工机械，以满足施工的要求，材料员、协调员、安全员由甲方负责委派，并对其本职工作负直接责任，并服从乙方的安排。

　　乙方责任:

　　1、乙方根据工程需要配备相应技术人员以保证工程质量及施工进度。

　　2、乙方人员由乙方自行安排管理，如甲方认为乙方人员的安排不合理的，可以提出建议。

　　支付方式：

　　1、甲方按设计造价的总额约_______________万元人民币的3%给乙方支付技术费用。

　　2、施工过程中，如遇工程变更增加，乙方按变更增加金额的6%收取技术服务费用。

　　3、每期计量款到帐后,甲方在2个工作日内,向乙方支付当期计量所得的工程款按3%支付给乙方,其中变更部份按6%支付给乙方。如因业主原因或其它非乙方所致原因未能计量的,乙方可以向甲方预支部分技术费用用予支付技术员的工资,等计量款到位后再扣回)。在工程竣工验收后,甲方扣留最后一期技术费用的50%作为押金,待到竣工资料合格交出后再支付给乙方,其它技术费用应在现场验收合格后7个工作日内支付给乙方。

　　4、本合同工期止于______年______月______日，如超出工期，甲方须按照年公路施工技术人员工资市场价给乙方技术人员发放工资，且须每月按时发放。

　　违约责任：

　　1、在施工过程中，履约双方如有一方单方面违约提前终止合同的，则由违约方赔偿另一方_______________万元人民币作为违约金。

　　三、本合同一式两份，甲乙双方各持一份，本合同自双方签字日起生效并具法律效力。

　　四、本合同未尽事宜由甲乙双方共同商议并签订补充协议。

　　甲方签字：_______________乙方签字：_______________

　　身份证号：_______________身份证号：_______________

　　联系电话：_______________联系电话：_______________

　　日期：______年______月______日日期：______年______月______日

技术承包合同菁选（扩展4）

——农业技术承包合同 (菁华3篇)

农业技术承包合同1

　　甲方：_________

　　乙方：_________

　　为了发展农村商品生产，提高_________生产的技术水*，提高经济效益，经甲乙双方充分协商，特签订本合同，以便双方共同遵守。

　　一、应甲方邀请，乙方到甲方居住地传授_________生产的技术，合同期限为_________年_________月，即从_________年_________月_________日起至_________年_________月_________日止。

　　二、至合同期满，乙方保证甲方达到如下技术水*：_________。

　　三、甲方负责提供乙方传授_________生产技术所必需的资金_________元，提供生产设备_________，保障_________原料的及时供应．甲方应严格服从乙方的技术指导。

　　四、在合同执行期间，甲方每月付给乙方报酬_________元，按月结算（或合同期届满统一结算）。乙方的食宿由甲方负责安排，费用由_________方负担。

　　五、合同期届满，如乙方的传授指导没有达到合同规定的技术要求，除退回甲方付给的报酬，赔偿甲方的一切损失外，还应向甲方偿付违约金_________元。如乙方中止执行合同，除应赔偿甲方的一切费用支出外，应向甲方偿付违约金_________元。如甲方不按合同规定的时间付给乙方报酬，迟付一日，应按迟付金额的_________％偿付给乙方违约金．如甲方中止执行合同，应付给乙方合同期内的全部报酬。

　　六、合同生效后，任何一方不得任意变更或解除合同，合同中如有未尽事宜，须经甲乙双方共同协商，作出补充规定，补充规定与本合同具有同等效力。

　　七、如遇人力不可抗拒的灾害造成合同无法履行时，由双方协商解决。

　　八、其他：_________。

　　本合同正本一式两份，甲乙双方各执一份。（如经过公证）_________各留存一份。

　　甲方（签章）：_________乙方（签章）：_________

　　_________年____月____日_________年____月____日

农业技术承包合同2

　　甲方(发包方)：

　　乙方(承包方)：

　　为了进一步深入推进乡镇综合配套改革，切实提高乡镇农技人员“三农”服务技能和业务水*，充分调动工作积极性和创造性，努力提升农业综合生产水*，全力推动现代农业稳步健康发展，达到农业增效、农民增收的目标，现经甲、乙双方协商，特签订以下服务合同。

　　一、农业技术服务范围

　　一是技术服务：包括农业常规技术的普及和农业新技术、新品种的引进、试验、示范、培训和推广，农作物病虫害及灾情的预测预报和处置，农产品生产过程中的质量安全监测，农业信息服务与农民的技术培训等；二是农机公益性服务；包括农机新技术、新机具推广和培训，农机安全监督管理和教育，农机统计等；三是其它农业公益性服务。

　　二、合同标的

　　甲方按相关政策规定支付乙方常规性、固定性公益性服务报酬。 接受委托的其它工作任务(如突发性公益性项目)服务报酬，由双方另行商定。

　　三、合同期限

　　20xx年1月1日至20xx年12月31日。

　　四、甲、乙双方权利与义务

　　(一)甲方权利与义务

　　1、甲方有独立的发包权、管理权。

　　2、年初提出全年公共项目工程计划，严格按照乙方提供的技术方案及时组织实施协调管理、监督等工作。

　　3、提供技术培训、技术指导的相应场所和人员组织。及时提供足额公共项目建设实施及维护运行所必须的工程费用和运行费用。

　　4、生产季节出现急难问题及时通知乙方以便及时解决。

　　5、有义务解决乙方工作、生活中的实际困难，为乙方创造必要的生活、工作环境。

　　(二)乙方权利与义务

　　1、宣传贯彻落实党和*的有关方针、政策、法律、法规。

　　2、抓好本地农业(包括种植业、水产业、农机、能源)的关键技术、新品种(包括新机具)的引进、试验、示范和推广工作。

　　(1)在县农业部门的具体指导下，按照农业科技的推广方向，在推广普及及常规技术的同时，每年引进、推广适用于本地的农业新技术1—2项。

　　(2)积极配合县农业部门做好相关试验示范项目的实施，办好示范样板户50户以上，建样板园(田)500亩以上。加强农业技术巡回指导，促进全乡(镇)农业增效农民增收目标实现。

　　(3)积极开展新品种示范推广工作，良种普及率达90%以上。

　　(4)认真做好本地结构调整的方案制定、品种定位、种苗质量把关、技术指导等工作。

　　3、搞好病虫害及农业灾情的监测、预报、防治和处置。

　　(1)及时向农民传递县主管部门发布的病虫情报，加强病虫防治指导，落实防控措施，控制传播蔓延，将危害率控制在10%以下，损失率控制在5%以下，虫害损失率控制在3%以内，防虫治病情报到户率达到90%；

　　(2)协助做好检疫性病虫害普查、扑灭、封锁、控制工作，抓好柑桔大实蝇等检疫性病虫联防联治，确保农业生产安全。

　　(3)加强对高温、干旱、洪涝、冻害等灾情的统计上报，及时提出和协助落实农业抗灾救灾技术措施。

　　4、加强无公害标准化生产技术的普及和推广，协助做好无公害(或有机、绿色)农产品产地认证和产品认证工作，推广先进的无公害生产新农药、新肥料、新器械，使产品农残有较大幅度的下降(认证费、产品检测纲等直接费用由甲方负担)。

　　5、积极参与农业资源普查与保护、农业生态环境建设项目的申报与实施、农业环境污染事故处理、农业投入品使用监测等工作，为领导决策提供依据。

　　6、开展测土配方施肥技术推广，完成下达采样任务，下发配方施肥通知单入户率达到98%(按测土面积计算)。

　　7、认真做好农业公共信息服务工作。乙方每月向甲方和县农业部门提供一份较高质量的农业生产情况汇报或农情信息，每季度向甲方和县农业部门提供一分农业生产典型和农业统计报表；同时要及时向农民提*销信息、农产品质量信息。

　　8、积极开展农技术培训教育。根据本地农业生产实际，编制当年农业技术培训计划，在签订合同后15日内交付甲方和考核单位。每年以镇或村组为单位开展技术培训20次以上，培训农民4000人次，编印实用技术资料6—8期(关键季节一月一期，其它季节一季度一期)2000份(编印资料所需费用由甲方承担)。协助组织青年农民参加“阳光工程”教育。

　　9、大力加强农业安全生产宣传教育，协助县农业部门做了农产品质量安全、农机安全等管理工作。

　　10、负责甲方委托的其它常规性公益服务工作。

　　五、违约责任

　　1、因乙方工作不力、服务不到位，造成不能完成合同任务，甲方可按考核结果扣减乙方承包费用。

　　2、因乙方技术指导不当或失误、销售未经审定或非主推品种种子、假冒伪劣种子、农药、肥料等对农民造成损失，经组织相关技术部门鉴定后，由乙方赔偿直接成本投资；造成严重减产的，赔偿减产损失部分。

　　3、因甲方未及时组织实施或未为乙方提供必要条件而造成乙方不能完成合同任务，甲方不得扣减乙方应得承包费。

　　4、因不可抗拒的原因造成乙方不能完成合同任务，不影响乙方应得的承包费。

　　六、考核验收办法

　　1、将农技服务总承包费用按工作责任大小分到各项目，具体指导标为：乙方义务1占5%、2占20%、3占15%、4占5%、5占5%、6占10%、7占10%、8占20%、9占10%、10占5%。

　　2、考核工作由镇*同县农业局组成考核专班，每次考核由镇*填写考核通知单，镇、县农业避共同签署考核意见。考核全年进行二次，年中一次，年末一次，单项考核每完成一项考核验收一项，具体办法由业务主管部门会同镇*制定。

　　3、考核采取“听、看、问”等方式进行。即听取农技服务中心对合同履行情况汇报；查有关技术资料发放情况，培训记录等执行情况；实地看样板落实情况；对合同书上没有具体指标的按群众或服务对象满意率计算。

　　七、付款方式

　　乙方应缴纳的基本养老金、基本医疗和失业等社会保险经费由县财政局按月全额代扣代缴；农村公益性事务按承包费用总额的70%分月预付，余下的30%年终考核结算，*门根据考核结果将承包费支付到服务单位。

　　八、其它

　　1、合同未尽事宜，由双方协商解决，并以文字依据为准。法律法规中有明确规定的，从其规定。

　　2、合同鉴证：秭归县农业局

　　3、本合同一式四份，甲、乙双方、县财政局各执一份。

　　甲方(公章)：_________ 乙方(公章)：_________

　　法定代表人(签字)：_________ 法定代表人(签字)：_________

　　_________年____月____日 _________年____月____日

农业技术承包合同3

　　甲方(合作方)：

　　乙方(合作方)：

　　身份证号：

　　根据《中华人民共和国劳动法》及其他有关法律法规的规定，合作双方本着*等自愿、协商一致的原则，达成如下协议：

　　一、聘用岗位

　　根据甲方实际工作需要，乙方与甲方合作于农业生态示范园，从事恒阳餐饮文化公司生态大棚建设及所有蔬菜栽培、种植、管理等技术指导工作。

　　二、合同期限

　　根据合作人工作岗位的性质，采用无固定协议期限形式：期限自20xx年  月     日起，至本协议终止条件出现，双方终止本协议。

　　三、工作职责、内容和工作条件

　　1、乙方工作职责为：对恒阳生态园农业示范园基础建设及种植的反季蔬菜或者其他农产品进行技术指导，包括栽植、修剪、田间管理、病虫害防治、设施搭建等内容。确保全棚苗木成活率 以上;不出现较大面积病虫害发生或苗木自然死亡现象;同时培训甲方合格技术人员2名以上。

　　2、乙方工作要求：乙方在甲方所在地工作期间，不允许私自在其他地方进行技术指导或兼职。

　　3、乙方必须按照甲方对本岗位任务和职责的要求，完成规定的数质量指标或工作任务。

　　4、乙方工作时间遵照国家有关规定执行，甲方因工作需要，要求乙方加班时，除不可抗力因素除外，乙方应予配合，但不得超过国家劳动法律、法规的规定。

　　5、甲方根据国家有关规定，按乙方岗位要求提供必需的工作条件和劳动保护设施，保障乙方的安全与健康。

　　6、乙方在工作过程中必须严格遵守工作规程，有权拒绝执行甲方违规指挥。

　　四、工作报酬

　　聘方根据受聘人的工作岗位性质和薪酬福利制度，采用固定工资制。受聘人固定月工资标准为人民币 元。

　　五、工作纪律

　　1、甲方根据国家法律、法规的有关规定制定工作纪律和规章制度，乙方自觉遵守甲方的工作纪律和规章制度，服从甲方管理。2、甲方应切实加强单位内部的岗位责任制，建立健全各项考核制度，做到职权清楚，责任明确、考核严格、奖惩分明。

　　六、社会保险和福利待遇

　　1、乙方患病或因工致伤的，按国家和省有关规定执行。

　　2、乙方医疗期满或痊愈后，不能从事原工作被解除聘用合同时，由甲方按国家和省有关规定处理。

　　七、违约责任

　　1、由于当事人一方的过错，造成合作不能完全履行，由有过错的一方承担违约责任;如属双方的责任，根据实际情况，由双方分别承担各自应负的违约责任。

　　2、当事人由于不可抗拒力的原因不能履行合同的，应及时向对方通报不能履行或者需要延期履行、部分履行协议的理由，在取得有关证明后，允许延期履行、部分履行或者不履行，并可根据情况部分或者全部免于承担违约责任。

　　3、当事人一方违反协议时，应承担违约责任，给对方造成严重经济损失的，应根据责任大小及后果追究经济赔偿责任。

　　八、其他事项本协议一式贰份，甲、乙双方各执一份。本合同约定事项违背国家法律、法规、或涂改、或未经合法授权代签无效。

　　甲方：

　　乙方：

　　年月日 ：

技术承包合同菁选（扩展5）

——农业技术承包合同 (菁华3篇)

农业技术承包合同1

　　甲方(发包方)：

　　乙方(承包方)：

　　为了进一步深入推进乡镇综合配套改革，切实提高乡镇农技人员“三农”服务技能和业务水*，充分调动工作积极性和创造性，努力提升农业综合生产水*，全力推动现代农业稳步健康发展，达到农业增效、农民增收的目标，现经甲、乙双方协商，特签订以下服务合同。

　　一、农业技术服务范围

　　一是技术服务：包括农业常规技术的普及和农业新技术、新品种的引进、试验、示范、培训和推广，农作物病虫害及灾情的预测预报和处置，农产品生产过程中的质量安全监测，农业信息服务与农民的技术培训等；二是农机公益性服务；包括农机新技术、新机具推广和培训，农机安全监督管理和教育，农机统计等；三是其它农业公益性服务。

　　二、合同标的

　　甲方按相关政策规定支付乙方常规性、固定性公益性服务报酬。 接受委托的其它工作任务(如突发性公益性项目)服务报酬，由双方另行商定。

　　三、合同期限

　　20xx年1月1日至20xx年12月31日。

　　四、甲、乙双方权利与义务

　　(一)甲方权利与义务

　　1、甲方有独立的发包权、管理权。

　　2、年初提出全年公共项目工程计划，严格按照乙方提供的技术方案及时组织实施协调管理、监督等工作。

　　3、提供技术培训、技术指导的相应场所和人员组织。及时提供足额公共项目建设实施及维护运行所必须的工程费用和运行费用。

　　4、生产季节出现急难问题及时通知乙方以便及时解决。

　　5、有义务解决乙方工作、生活中的实际困难，为乙方创造必要的生活、工作环境。

　　(二)乙方权利与义务

　　1、宣传贯彻落实党和*的有关方针、政策、法律、法规。

　　2、抓好本地农业(包括种植业、水产业、农机、能源)的关键技术、新品种(包括新机具)的引进、试验、示范和推广工作。

　　(1)在县农业部门的具体指导下，按照农业科技的推广方向，在推广普及及常规技术的同时，每年引进、推广适用于本地的农业新技术1—2项。

　　(2)积极配合县农业部门做好相关试验示范项目的实施，办好示范样板户50户以上，建样板园(田)500亩以上。加强农业技术巡回指导，促进全乡(镇)农业增效农民增收目标实现。

　　(3)积极开展新品种示范推广工作，良种普及率达90%以上。

　　(4)认真做好本地结构调整的方案制定、品种定位、种苗质量把关、技术指导等工作。

　　3、搞好病虫害及农业灾情的监测、预报、防治和处置。

　　(1)及时向农民传递县主管部门发布的病虫情报，加强病虫防治指导，落实防控措施，控制传播蔓延，将危害率控制在10%以下，损失率控制在5%以下，虫害损失率控制在3%以内，防虫治病情报到户率达到90%；

　　(2)协助做好检疫性病虫害普查、扑灭、封锁、控制工作，抓好柑桔大实蝇等检疫性病虫联防联治，确保农业生产安全。

　　(3)加强对高温、干旱、洪涝、冻害等灾情的统计上报，及时提出和协助落实农业抗灾救灾技术措施。

　　4、加强无公害标准化生产技术的普及和推广，协助做好无公害(或有机、绿色)农产品产地认证和产品认证工作，推广先进的无公害生产新农药、新肥料、新器械，使产品农残有较大幅度的下降(认证费、产品检测纲等直接费用由甲方负担)。

　　5、积极参与农业资源普查与保护、农业生态环境建设项目的申报与实施、农业环境污染事故处理、农业投入品使用监测等工作，为领导决策提供依据。

　　6、开展测土配方施肥技术推广，完成下达采样任务，下发配方施肥通知单入户率达到98%(按测土面积计算)。

　　7、认真做好农业公共信息服务工作。乙方每月向甲方和县农业部门提供一份较高质量的农业生产情况汇报或农情信息，每季度向甲方和县农业部门提供一分农业生产典型和农业统计报表；同时要及时向农民提*销信息、农产品质量信息。

　　8、积极开展农技术培训教育。根据本地农业生产实际，编制当年农业技术培训计划，在签订合同后15日内交付甲方和考核单位。每年以镇或村组为单位开展技术培训20次以上，培训农民4000人次，编印实用技术资料6—8期(关键季节一月一期，其它季节一季度一期)2000份(编印资料所需费用由甲方承担)。协助组织青年农民参加“阳光工程”教育。

　　9、大力加强农业安全生产宣传教育，协助县农业部门做了农产品质量安全、农机安全等管理工作。

　　10、负责甲方委托的其它常规性公益服务工作。

　　五、违约责任

　　1、因乙方工作不力、服务不到位，造成不能完成合同任务，甲方可按考核结果扣减乙方承包费用。

　　2、因乙方技术指导不当或失误、销售未经审定或非主推品种种子、假冒伪劣种子、农药、肥料等对农民造成损失，经组织相关技术部门鉴定后，由乙方赔偿直接成本投资；造成严重减产的，赔偿减产损失部分。

　　3、因甲方未及时组织实施或未为乙方提供必要条件而造成乙方不能完成合同任务，甲方不得扣减乙方应得承包费。

　　4、因不可抗拒的原因造成乙方不能完成合同任务，不影响乙方应得的承包费。

　　六、考核验收办法

　　1、将农技服务总承包费用按工作责任大小分到各项目，具体指导标为：乙方义务1占5%、2占20%、3占15%、4占5%、5占5%、6占10%、7占10%、8占20%、9占10%、10占5%。

　　2、考核工作由镇*同县农业局组成考核专班，每次考核由镇*填写考核通知单，镇、县农业避共同签署考核意见。考核全年进行二次，年中一次，年末一次，单项考核每完成一项考核验收一项，具体办法由业务主管部门会同镇*制定。

　　3、考核采取“听、看、问”等方式进行。即听取农技服务中心对合同履行情况汇报；查有关技术资料发放情况，培训记录等执行情况；实地看样板落实情况；对合同书上没有具体指标的按群众或服务对象满意率计算。

　　七、付款方式

　　乙方应缴纳的基本养老金、基本医疗和失业等社会保险经费由县财政局按月全额代扣代缴；农村公益性事务按承包费用总额的70%分月预付，余下的30%年终考核结算，*门根据考核结果将承包费支付到服务单位。

　　八、其它

　　1、合同未尽事宜，由双方协商解决，并以文字依据为准。法律法规中有明确规定的，从其规定。

　　2、合同鉴证：秭归县农业局

　　3、本合同一式四份，甲、乙双方、县财政局各执一份。

　　甲方(公章)：_________ 乙方(公章)：_________

　　法定代表人(签字)：_________ 法定代表人(签字)：_________

　　_________年____月____日 _________年____月____日

农业技术承包合同2

　　项目名称：_________

　　合同编号：_________

　　委托单位：(甲方)_________

　　承担单位：(乙方)_________

　　签订时间：_________年_________月_________日

　　起止时间：_________年_________月至_________年_________月

　　依据相关法律，经合同双方协商，就“农业技术推广”项目签订本合同。

　　一、立项背景及理由

　　二、主要内容及主要技术指标

　　三、项目实施地点、进度和规模

　　四、主要措施

　　五、经费预算及效益

　　在项目实施期内，甲方向乙方补助项目经费 万元，乙方配套 万元。

　　1.具体经费预算：

　　2.预计效益分析：

　　六、参加单位及任务分工

　　七、其他条款

　　(一)工作职责和协作事项

　　1.项目主管单位：

　　2.项目委托单位(甲方)的职责：

　　2.1按时向乙方提供项目资金。

　　2.2组织专家对项目执行及资金使用情况进行检查。

　　2.3项目结束后，应乙方的申请组织专家进行验收并作出鉴定;对验收不合格的单位进行通报批评。

　　3.项目承担单位(乙方)的职责：

　　3.1按要求负责项目实施方案的制订并认真执行。

　　3.2负责项目经费预算，并监督经费的使用情况;项目补助经费不得用于基本建设投入、大型仪器设备购置等，不得挪作他用。

　　3.3提供省级农垦主管部门的开户银行、账号等信息。

　　3.4项目结束后，向甲方提供项目执行和资金使用情况总结及验收申请报告。

　　(二)本合同未尽事宜，由甲乙双方共同协商解决。

　　(三)合同正式文本共叁份，甲方持两份，乙方持一份。

　　(四)本合同自签字之日起生效，项目验收结束后失效。

　　甲方：(签章)乙方：(签章)

　　法定代表人：法定代表人：

　　日期：日期：

农业技术承包合同3

　　甲方(合作方)：

　　乙方(合作方)：

　　身份证号：

　　根据《中华人民共和国劳动法》及其他有关法律法规的规定，合作双方本着*等自愿、协商一致的原则，达成如下协议：

　　一、聘用岗位

　　根据甲方实际工作需要，乙方与甲方合作于农业生态示范园，从事恒阳餐饮文化公司生态大棚建设及所有蔬菜栽培、种植、管理等技术指导工作。

　　二、合同期限

　　根据合作人工作岗位的性质，采用无固定协议期限形式：期限自20xx年  月     日起，至本协议终止条件出现，双方终止本协议。

　　三、工作职责、内容和工作条件

　　1、乙方工作职责为：对恒阳生态园农业示范园基础建设及种植的反季蔬菜或者其他农产品进行技术指导，包括栽植、修剪、田间管理、病虫害防治、设施搭建等内容。确保全棚苗木成活率 以上;不出现较大面积病虫害发生或苗木自然死亡现象;同时培训甲方合格技术人员2名以上。

　　2、乙方工作要求：乙方在甲方所在地工作期间，不允许私自在其他地方进行技术指导或兼职。

　　3、乙方必须按照甲方对本岗位任务和职责的要求，完成规定的数质量指标或工作任务。

　　4、乙方工作时间遵照国家有关规定执行，甲方因工作需要，要求乙方加班时，除不可抗力因素除外，乙方应予配合，但不得超过国家劳动法律、法规的规定。

　　5、甲方根据国家有关规定，按乙方岗位要求提供必需的工作条件和劳动保护设施，保障乙方的安全与健康。

　　6、乙方在工作过程中必须严格遵守工作规程，有权拒绝执行甲方违规指挥。

　　四、工作报酬

　　聘方根据受聘人的工作岗位性质和薪酬福利制度，采用固定工资制。受聘人固定月工资标准为人民币 元。

　　五、工作纪律

　　1、甲方根据国家法律、法规的有关规定制定工作纪律和规章制度，乙方自觉遵守甲方的工作纪律和规章制度，服从甲方管理。2、甲方应切实加强单位内部的岗位责任制，建立健全各项考核制度，做到职权清楚，责任明确、考核严格、奖惩分明。

　　六、社会保险和福利待遇

　　1、乙方患病或因工致伤的，按国家和省有关规定执行。

　　2、乙方医疗期满或痊愈后，不能从事原工作被解除聘用合同时，由甲方按国家和省有关规定处理。

　　七、违约责任

　　1、由于当事人一方的过错，造成合作不能完全履行，由有过错的一方承担违约责任;如属双方的责任，根据实际情况，由双方分别承担各自应负的违约责任。

　　2、当事人由于不可抗拒力的原因不能履行合同的，应及时向对方通报不能履行或者需要延期履行、部分履行协议的理由，在取得有关证明后，允许延期履行、部分履行或者不履行，并可根据情况部分或者全部免于承担违约责任。

　　3、当事人一方违反协议时，应承担违约责任，给对方造成严重经济损失的，应根据责任大小及后果追究经济赔偿责任。

　　八、其他事项本协议一式贰份，甲、乙双方各执一份。本合同约定事项违背国家法律、法规、或涂改、或未经合法授权代签无效。

　　甲方：

　　乙方：

　　年月日 ：

技术承包合同菁选（扩展6）

——承包合同菁选

关于承包合同12篇

　　在当今社会，人们对合同愈发重视，合同的用途越来越广泛，合同是对双方的保障又是一种约束。那么大家知道合法的合同书怎么写吗？以下是小编整理的关于承包合同，欢迎阅读与收藏。

　　关于承包合同 篇1

　　甲方：

　　乙方：

　　为了给人民医院家属院小区的业主创造一个清洁、优美、舒适的生活环境，创立一流的文明物业，树立良好的公众形象，经双方协商达成以下承包协议：

　　第一条：甲方将服务范围为

　　一．1、2、3、4、5号楼的楼道卫生;1.2号楼的垃圾道卫生。 二、楼前、楼后各主干道卫生。 三、小区绿化及灌溉。 上述三项环境卫生委托给乙方负责清洁。

　　第二条：保洁标准；上述环境卫生均要保持清洁，路面无纸屑等杂物，各号楼楼前垃圾堆放处每日给予清除。

　　第三条：甲方支付给乙方劳务费每月元，（其中500元做月考评奖金），支付日期为每月1日。

　　第四条：甲方的责任、权力、义务；

　　1.甲方免费为乙方提供一辆垃圾车及两把铁锨；

　　2.甲方有权对乙方的保洁区域进行监督和考核，根据考核评定情况，按保洁员的考核标准进行扣款；

　　3.甲方要支持乙方工作的'开展，积极协助乙方做好清洁管理和清洁卫生宣传教育工作；

　　4.甲方如发现乙方违规作业，屡教不改者，甲方有权解除承包协议。

　　第五条：乙方的权力与义务要求：

　　1.乙方拥有甲方提供的垃圾车、铁锨外，其余一切卫生工具自己解决。

　　2.乙方要爱惜甲方提供的保洁工具等，不得故意损坏、丢弃，此现象如经发现，由乙方负责赔偿。工作中安全问题由乙方自行负责；

　　2.根据甲方授权，对甲方委托的清洁区域及各项清洁服务必须认真完成，保持公共环境卫生整洁、舒适，确保达到甲方制定的作业标准；

　　3.遵守相关的规章制度；

　　4.根据乙方的工作性质不享受工休，乙方不享受甲方的其它各项福利待遇。

　　5.若小区由于卫生原因而引起上级监管部门的处罚措施，均由乙方承担全部责任。

　　第六条：单方解除协议须提前1个月通知对方，若未通知，则扣除当月劳务费，并付相应的违约金，本协议自双方签字之日起执行。

　　第七条：本协议一式两份，甲乙双方各持一份。

　　甲方： 乙方：

　　代表人：住址：

　　身份证号：

　　联系电话：

　　日月日

　　关于承包合同 篇2

　　订立合同双方：

　　_________县_________乡_________村_________组，以下简称甲方

　　承包户主_______________，以下简称乙方。

　　为了落实联产承包责任制，充分调动农民的生产积极性，明确甲乙双方的权利义务，根据中央（83）、（84）一号文件精神，经村民大会讨论同意和甲乙双方充分协商，特订立本合同，以便双方共同遵守。

　　第一条承包土地的面积、地点、等级

　　甲方将_________亩土地（田）发包给乙方，该土地位于__________________，东至_________，西至_________，南至_________，北至_________。其中，一等地_________亩，二等地_________亩，三等地_________亩，四等地_________亩，_________。承包土地的所有权属于集体，乙方只有土地使用权，不得买卖、出租、荒芜，不准转作宅基地和构筑其它建筑物。

　　第二条承包期限

　　承包时间共_________年，从_________年_________月_________日起，至_________年_________月_________日止。

　　第三条乙方的权利义务

　　1．乙方有权获得国家下拨用于发展农业生产的化肥、农药、良种、贷款指标和其它农业物资。

　　2．乙方必须完成上级下达的种植计划，在完成种植计划的前提下，可以自己决定种植经营。

　　3．乙方必须完成按土地亩数摊派的统购指标任务和上缴农业税的任务，每年向国家交售____________斤，___________，_________斤_________，_________斤_________，______________。交售时间是______________。每年向国家缴纳农业税_________元，纳税时间是_________。乙方必须每年向甲方上交公积金_____________元，公益金_____________元，管理费_____________元，上交时间为每年的______月______日以前。乙方必须完成甲方按承包土地亩数摊派的义务工日，或上交按义务工日折价的金额

　　4．乙方经甲方同意，可以自找对象转包土地，可以与转承包户协商，*价购买生活用粮。土地转包后，转包户必须承担原由乙方承担的所有统购任务和缴纳农业税任务，承担向甲方上交“三全”和完成义务工任务。

　　5．乙方如遇生（不能违背计划生育规定）、死、嫁、娶，承包土地一般不变动但必须按规定调整所承担的义务。乙方如因劳动力减少无法继续承包土地又无人愿转承包时，可向甲方提出退回承包土地的一部或全部，由甲方另行统一安排。乙方对国家、集体承担的义务相应减少或免除。

　　6．乙方有责任保护承包土地上的`林木、排灌、通电等国家或集体设施。

　　第四条甲方的权利义务

　　1．甲方有权监督乙方完成国家下达的种植计划、统购任务和纳税任务，有权敦促乙方完成对集体的义务。

　　2．国家按计划分配用于农业生产的化肥、农药、良种、贷款指标和其它农用物资，甲方应及时按承包土地的数量和等级分配给乙方。

　　3．甲方应定期公布集体财务帐目和公积金、公益金、管理费的使用情况，必须接受乙方的监督检查。

　　第五条违约责任

　　1．乙方如不按时履行对国家和集体的事务，除应继续履行外，还应按迟延项目价值的_________％，向甲方偿付违约金。乙方如仍然拒不履行义务的，甲方除可请求有关部门处理外，有权收回乙方承包的土地。

　　2．乙方如荒芜承包的土地，除应履行对国家、集体的一切义务外，甲方有权收回土地。乙方如果擅自出卖和租让承包的土地，甲方可宣布买卖与租让关系无效，并可收回土地。乙方如果在承包的土地上建房，甲方有权责令乙方拆除。乙方如果毁坏承包土地上的树木和集体设施，应照价（毁坏树木折价）赔偿。

　　3．甲方如不及时拨给乙方国家分配的化肥、农药、良种、贷款指标和其它农用物资，应按其价值的_________％，向乙方偿付违约金，并应如数补发所欠物资。

　　第六条不可抗力

　　乙方如因不可抗力的自然灾害，造成承包土地内农作物的减产或绝产，经调查核实后，可根据实际情况减少或免除乙方对国家或集体的义务。

　　第七条其它：____________________________________________________。

　　本合同从承包期开始之日起生效。承包期内，承包户主如去世，其家庭成员有承包继承权。本合同不因甲方代表人的变更而变更。合同执行期间，任何一方不得擅自变更或解除合同；合同如有未尽事宜，应由甲乙双方共同协商，作出补充规定。

　　补充规定与本合同具有同等效力。

　　本合同正本一式二份，甲乙双方各执一份；合同副本一式___________份，送村委员、（

　　如经公证或鉴证，还应送公证或鉴证机关）_________各留存一份。

　　甲方（盖章）：___________乙方户主（签字）：_________

　　代表人（签字）：_________

　　_________年_____月_____日_________年______月______日

　　附件土地承包及负担国家、集体义务表

　　承包户姓名

　　人口

　　劳动力 个，其中，全劳力 个，半劳力 个

　　承包地段名称面积 亩

　　土地级别（亩）

　　义务调整年度应交售粮 斤

　　其中

　　交售棉花

　　交售油料

　　交售烤烟

　　应上交金额

　　其中

　　一级二级三级征粮

　　购粮加价粮农业税

　　公积金公益金管理费

　　备注

　　关于承包合同 篇3

　　甲方：大酒店联系电话：

　　乙方：联系电话

　　根据国家有关法律，法规，政策规定，甲乙双方本着互惠互利，*等自愿，协商一致的原则，签订本合同，并共同遵守本合，同所列条款。

　　一、劳动合同期限

　　甲乙双方同意按以下方式确定本合同期限；

　　从年月日起至年月日止。

　　试用期从年月日起至年月日止。甲方将市县路大酒店的后厨管理和出品等工作承包给乙方，但暂时不包括后厨杂洗，面点这几部分等。

　　试用期满后酒店运营正常，甲乙双方如均无异议此合同正常延续。

　　二、工作岗位和薪酬；

　　第一条；甲方聘用乙方同志担任并兼任

　　第二条；乙方负责以下管理事务；

　　第一条，乙方负责酒店调控运营成本及利润核算，应在配合酒店所指定经营菜品的基础上进行。

　　第二条，乙方负责对酒店的设施、设备及人事、物料，工资，技术，生产出品等日常全面管理工作，有权调整不能胜任本岗位工作人员。同时乙方享有酒店管理期间对日常顾客消费的打折权限为折，酒店每月为乙方提供元作为酒店应酬费用，超额部分由乙方个人承担。

　　第三条，乙方负责协助董事长，总经理配合酒店日常运营生产销售宣传策划。

　　第三条；双方协定，基本底薪为人民币元/月，人数暂订为人。

　　第四条；酒店确定每月15日为上月工资发放日。不拖欠不延迟。

　　三、劳动纪律

　　乙方应服从甲方的指挥和管理，爱护甲方财产，保守甲方商业秘密。

　　四、劳动合同的`变更、终止和解除。

　　第一条；乙方如与甲方解除劳动合同，应提前30日前以书面形式通知甲方，批准交接后方可离职，特殊情况除外。

　　第二条；下类情况之一的，乙方可以随时通知用人单位解除本劳动合同；

　　1、甲方未按劳动合同约定支付劳动报酬或者提供劳动条件的；

　　2、甲方以暴力、威胁或者非法限制人身自由的手段强迫劳动的；

　　第三条；乙方有下列情形之一的，甲方可以解除本劳动合同的；

　　1、严重违反劳动纪律或用人单位规章制度的，其中包括被开除、除名或因违纪应予辞退；违反操作规程和安全规程，造成重大经济损失或致他人残疾、死亡的；不服从甲方指挥和管理，后果严重的；

　　2、乙方被劳动教育的；

　　3、严重失职、营私舞弊，对甲方利益造成重大损害的，其中包括；违反本和同规定，泄露甲方商业机密，并造成重大损失的。

　　4、被依法追究形式责任。

　　五、违约责任；

　　第一条本劳动合同期限届满即行终止。甲乙双方经协商达成一致时，可以重新签订劳动合同。协商不一致时，终止劳动合同，并办理有关手续。劳动合同期满，用人单位未办理终止劳动合同手续形成事实劳动关系的。视为劳动合同的继续。

　　第二条；在劳动合同期内，甲方未提前提出解除本劳动合同时，按国家规定给予乙方经济补偿。

　　六、其它

　　第一条；本劳动合同未尽事宜，均按法律、法规的有关规定执行。在合同期内，如本合同条款与国家有关劳动管理新规定相悖，双方均应按新规定执行。

　　第二条；本劳动合同正式文本一式两份，甲乙双方各执一份。（涂改或未经授权代签无效）。本劳动合同附件与本合同具有同等法律效力。

　　甲方（盖章） 乙方（签字）

　　法定代表人（签字）

　　关于承包合同 篇4

　　合同编号：

　　发包人： （简称甲方）

　　承包人： （简称乙方）

　　签订地点：

　　签订时间：____年____月____日

　　根据我国<<合同法>>的规定，为明确双方权利、义务和责任，经双方协商签订本合同。

　　一.工程项目：

　　1．工程名称：（网络安装工程）

　　2．工程地点：

　　3．承包范围和内容：

　　4．工程项目计划批准单位：

　　5．工程造价大（写）：

　　（具体设备名称、数量和价格见附件）

　　二.权利、义务和责任：

　　（一）发包方：

　　1.本合同签订后____天内向乙方提交网络工程许可证。

　　2．____年____月____日前，甲方必须配合乙方做出网络工程的布线方案，双方签字后作为本合同的附件。

　　3．____年____月____日前，甲方负责接通施工现场总的施工用水源、电源，应满足施工用水、用电量的需要。

　　4．本合同范围外的工程费用由甲方承担，如电源线路、设备操作台等。

　　5．甲方发现乙方安装的设备不符合合同要求（品牌、规格、型号），有权要求乙方予以更换。

　　6．甲方负责对网络设备的日常维护（如耗材更换、清洁设备卫生、硬件和软件设置等）。

　　7．甲方应为乙方的施工创造条件，凡因甲方原因致使工程延期，如________等等，则应赔偿乙方由此造成的.经济损失。

　　（二）承包方：

　　1．本合同签订后____天内，由乙方按设备清单采购全部硬件设备。

　　2．乙方负责网络布线，所需时间为____天。

　　3．乙方负责计算机网络系统硬件设备的安装调试工作，所需时间为____天。

　　4．乙方不得安装与本合同不相符的设备，否则应负责更换，由此造成工程延期的，应向甲方赔偿实际经济损失。

　　5．乙方对安装的电脑设备实行年免费保修，其它设备年免费保修，具体内容参照设备的随机资料说明书和保修卡；免费保修期满后的设备维护只收取成本费用。

　　6．乙方应对明显硬件故障负责并立即上门解决；对非明显的硬件故障，由乙方会同硬、软件的供货商共同解决。

　　7．乙方对甲方在使用中出现的各种技术问题提出咨询时，应迅速、及时地解答。三.工程期限：自____年____月____日至____年____月____日止。

　　四.工程质量：本工程质量应达到的要求是

　　五.工程验收：由甲、乙双方或甲方授权的第三方与乙方共同组成验收小组，以本合同和设备清单的有效附件及国家有关行业标准为依据进行验收。

　　六.工程价款的支付与结算：

　　1．本合同签订后____天内，由甲方支付工程造价的____%给乙方；

　　2．乙方采购全部设备并经甲方验收后____天内付清剩余款项；

　　3．甲方不得向乙方任何个人支付财务手续不齐全的款项和费用开支。由此造成的损失由甲方自行承担。

　　七.施工与设备变更：甲方需要设备或者改变施工线路，如果设备已经采购或者线路已经布置完毕，则必须征得乙方同意；如果前述行为尚未发生或者部分发生，则由双方另行协商处理，并由甲方赔偿乙方的实际损失（包括退货费用、差旅费、人工工资等）。

　　八.违约责任：

　　1．乙方违反本合同第二条第（二）款及第三、四条约定，则由乙方负责无偿修理或者返工，并偿付甲方违约金____元（按工程款项％－％计算）。

　　2．甲方违反本合同第一条第（一）款约定，除竣工日期得以顺延外， 还应赔偿乙方由此造成的经济损失____元。（指购买设备积压损失、运输费用、 差旅费、人工工资等）。

　　3．甲方违反本合同第六条约定，以及收到乙方送达的验收通知书____天后不进行验收的，则偿付乙方逾期付款赔偿金（按每日万分之 计算）。

　　4．甲方提前使用或者擅自动用未验收的工程，由此而发生的质量或其他问题，由发包方承担责任。

　　九．其他约定：甲方后期新增设备及其工程施工，由双方另行协商。

　　十．本合同在履行过程中发生的争议，由当事人双方协商解决。协商不成的，按____ 种方式解决：

　　1．提交____仲裁委员会仲裁；

　　2．依法向____人民法院诉。

　　十一.本合同一式两份，双方各持一份。

　　十二．附件网络设备清单；

　　网络布线方案；

　　上述附件均为本合同的组成部分。

　　发包方（签章）：承包方（签章）：

　　法定代表人：法定代表人：

　　委托代理人：委托代理人：

　　住所：住所：

　　开户银行：开户银行：

　　帐号：帐号：

　　电话：电话：

　　邮政编码：邮政编码：

　　年月日 年月日

　　关于承包合同 篇5

　　发包人（甲方）：

　　承包人（乙方）：

　　兹有 乡 村荒山一处，因经费短缺，无力管理，经研究协商，决定由 承包。特订立本合同，以资共同遵守。

　　一、该处荒山西起 ，东至 ，北起写，南至 。共计 亩。

　　二、经甲乙双方共同点数，荒山内现有杨树X棵（其中成材树 棵），李树 棵，均已挂果，其他杂树 棵。

　　三、承包期为 年。承包期间，乙方只能在荒山上植树，不得做其他经营，但乙方可以自主选择种树的种类，甲方不得干涉。前三年内，包括乙方，未经批准任何人不得随意砍伐现有树木，更不得毁林开荒，违者将追究有关人员责任。

　　四、乙方在承包期内，应严格执行“开荒育林”的'方针，除加强管理、防火防盗外，每年应有计划地培育幼林X棵。承包期结束之时。荒山上的树木不得少于X棵，否则少一棵罚款 元。

　　五、乙方每年付给甲方荒山管理费×元，甲方应提供开荒育林资源使用上的便利。承包期间如有被偷伐、毁损等情况．由乙方负责。

　　六、在承包期内，乙方经有关部门批准，可间伐树木，所得收入归乙方所有。

　　七、甲、乙双方协议制定荒沟管理规定，甲方需协助执行规定的实施。若有违反规定者，乙方应及时向甲方报告，乙方可要求甲方在半月内履行协助义务，甲方应追究责任人毁林等相关责任。甲方逾期不履行的，致使承包任务不能完成时．乙方可以解除合同。

　　八、在合同有效期内，未经双方协商同意，任何一方不得变更合同内容或无故中止合同，不得违反合同有关规定，否则应承担相应的赔偿责任。

　　甲方： 村委会

　　代表人： （盖章）

　　乙方： （盖章）

　　关于承包合同 篇6

　　甲方：昭通市昭阳区圆通快运有限责任公司

　　乙方：身份证

　　经甲乙双方协商一致，本着自愿、公*合理的原则。甲方将话务员工作承包给乙方，实行承包责任制，双方就话务员工作承包责任制一事订立合同如下：

　　（一）双方权利和义务：

　　一、甲方将话务工作承包给乙方，甲方不负责乙方食宿，食宿由乙方自理，承包话务合同期为一年。从xx年2月日起至xx年2月日止，合同期满后，双方自愿可续签合同，但承包合同必须一年一签订。

　　二、甲方每月支付乙方话务承包费（工资）2200元，当月承包费（工资）在下月15日前发放。

　　三、乙方自愿承包甲方话务工作，以当月工资收入2200元作为承包风险保证金作抵押。乙方未出现工作失误，甲方将此承包风险保证金如数发放给乙方。

　　四、乙方的工作职责任务是：1、负责做好快件业务上下车扫描（包括：到件、派件、发件、签收、问题件、转件、发件跟踪、到付件兑帐、自提件、超区件、签收单保存、异常签收等），做到物品摆放规范化，办公桌椅保持整洁卫生。2、迅速准确接听每一个电话，认真完成来电受理业务，努力做到无事故、无差错；3、刻苦钻研业务技术，熟练掌握快递业务及有关规定，热心为客户服务，态度热情，用语清晰，投诉事件有记录，收发面单和签收回单放置规范，查找方便；4、主动和上级、兄弟公司搞好配合，谦虚礼让，顾全大局，分清主次，保证重点，接转电话快、准、通、好。

　　五、甲方为乙方提供工作场地和设备，配电脑一台、扫描枪二只和办公必须用品（电话记录本、工作笔、订书机、剪子、包装材料等），该电脑设备只限于乙方本人管理使用，正常的维护维修由甲方负责，人为损坏由乙方负责并承担维修费用。

　　（二）双方违约责任：

　　一、甲方无故提前解除乙方合同，给乙方造成的.经济损失，甲方应赔偿乙方XX0元违约金，乙方可终止合同。

　　二、甲方解除乙方合同，需经乙方同意，且必须提前30天通知乙方，否则视为违约。

　　三、乙方未认真履行话务职责，出现工作失误，被上级公司罚款等给甲方造成的经济损失，由乙方承担责任，甲方视情况有权终止合同。

　　四、乙方合同期未满自动辞职给甲方造成的经济损失，乙方应赔偿甲方XX0元违约金，甲方有权终止合同。

　　五、乙方解除甲方合同，须经甲方同意，且必须提前30天通知甲方，否则视为违约。

　　此话务员承包合同书一式二份，经甲乙双方签字之日起生效，并具法律效力。

　　甲方： 乙方：

　　日期： 日期：

　　关于承包合同 篇7

　　发包方（以下简称“甲方”）：

　　承包方（以下简称“乙方”）：

　　为有效使用荒地，促进xx市xx区上王乡子谏村的经济发展，经甲乙双方充分协商，特订立本荒山承包经营合同，以资双方共同遵守履行。

　　第一条承包土地位置、面积及现状

　　1.1甲方发包给乙方的39；土地性质为荒山，位于xx市xx区上王乡子谏村，甲乙双方共同勘查确定的四至边界为：东至，西至，南至，北至。（双方勘查确定的承包土地界址图作为本合同附件一）

　　1.2双方确认，本协议项下承包土地面积为亩。本合同生效后，该荒山如经甲、乙双方或任何第三方*整、改造、修葺后总面积发生变化的，承包土地面积及承包金数额不再变更，仍以约定的.土地面积及承包金数额为准。

　　1.3本合同项下的地貌现状为荒山、荒坡，荒山、荒坡范围内如果存在具有经济价值的林木、种植物或其他附属物（地上附属物），双方在办理承包交接手续时应对地上现有附属物登记造册，协商补偿价格，由乙方将地上附属物补偿款一次性支付给甲方，甲方向地上附属物的实际所有人发放或付清补偿款。

　　1.4甲方承诺和保证其对上述土地享有集体土地所有权，有权对上述土地发包。

　　1.5甲方承诺上述土地不存在权属争议及其他任何争议，任何单位、组织及个人对上述土地范围内没有权利主张，甲方对上述土地拥有独立的发包权。

　　第二条土地承包经营的用途

　　本合同项下土地承包经营用途为发展林业经济、农业经济，包括各种林木种植、经济作物种植及养殖。

　　第三条承包期限

　　3.1本合同项下土地的承包期限共计xxx年，从20xx年x月x日起至20xx年x月x日止。

　　3.2承包经营期限届满后，乙方如需继续使用承包土地，应在承包期限届满前xx日以书面形式通知甲方，甲方应优先将本合同项下土地发包给乙方，双方另行签订新的承包合同。

　　第四条承包金及付款方式

　　4.1双方商定：本合同项下土地承包金为元年亩，每年土地承包金数额为元，合同期限内土地承包金总额为元人民币。甲方承诺承包期限内的土地承包金单价及承包金总额保持不变，甲方不得以任何理由提高或变相提高承包金单价及承包金总额。

　　4.2土地承包金每xxx年支付一次。

　　第一期：甲方免除乙方xxx年的土地承包金元，乙方实交元，应于本合同生效后xx日内一次**清。此后，乙方应当在每期届满后三个月内向甲方支付本周期的全部承包金。甲方收到承包金时应当向乙方出具收款收据。

　　4.3乙方支付给甲方的承包金已包括甲方应向国家（集体和个人）缴纳的一切税收和费用，承包期内除本合同约定的承包金外，甲方不得收取其他任何费用且不得以任何理由提高或变相提高承包金。

　　4.4乙方应按照约定数额及期限向甲方支付承包金，如乙方迟延支付，每迟延一天，应按逾期金额的万分之三向甲方支付违约金。

　　甲方（签字）：乙方（签字）：

　　20xx年x月x日

　　关于承包合同 篇8

　　发包人：木材厂，法定代表人：（下称甲方）

　　承包人：，身份证号码：（下称乙方）

　　经甲乙双方充分协商，就乙方承包加工甲方的木材厂事宜达成如下协议，双方应共同遵守。

　　一、合同标的甲方将座落于的木材厂承包给乙方加工。乙方对甲方所有的木材厂的现状已有充分了解，愿意承包加工甲方的上述木材厂，并保证合法操作。

　　二、承包方式乙方承包加工期间，实行按件计算，具体包括：锯木、刨皮、旋板以及切板等工序。

　　三、承包期限

　　1、承包经营期限为________年，即从________年____月____日起至________年____月____日止。

　　2、根据法律规定或本协议书约定，提前解除或终止协议书履行的，不受上述期限的限制。

　　四、承包保证金及缴纳方式乙方承包木材厂的承包保证金为元年，采取先缴纳后使用原则；乙方应按下列方式向甲方缴纳承包保证金：

　　五、甲方的权利与义务

　　1、甲方有权按协议约定的方式收取承包保证金，

　　2、甲方于本协议签字之日将木材厂加工所需的各种机器设备等交给乙方，并向乙方提供住宿及用餐场所，但人员由乙方自行聘请。

　　3、本协议签订后甲方应及时将木材厂移交给乙方使用。

　　4、甲方对移交给乙方承包加工管理的设施、设备等资产享有法定所有权，并享有监督权。

　　六、乙方的权利与义务

　　1、乙方应按约定及时足额缴纳承包保证金。

　　2、乙方应当在工商管理部门和甲方的授权范围开展各项加工活动。

　　3、乙方在加工期间所需的人员由乙方自行聘请，乙方必须严格予以管理；该所有的聘请人员由此所产生的工伤、斗殴等人身伤亡费用均由乙方自行承担。

　　4、合同期内，乙方对甲方提供的资产设施、设备享有使用权并必须保持设备完好。如因使用期限已满自然损坏的设施，应由乙方及时上报甲方审定后报废，乙方不得擅自处理。

　　5、乙方在经营中不得违反国家的政策和法律，否则后果与经济责任自负。

　　6、未经甲方同意，不得擅自使用甲方财产对外提供担保，不得擅自处置甲方财产。

　　7、乙方不得在承包过程中将木材厂转让给第三方经营，一经发现甲方有权随时终止合同并追究乙方的违约责任。乙方必须遵循甲方的工作指示，不得以各种理由怠慢工作；因乙方的原因导致甲方不能交货而违约，由此产生一切损失由乙方承担。

　　8、乙方不得以木财厂的名义对外进行担保或从事与经营范围无关的经营活动。

　　9、乙方对于木材厂的消防设备设施应定期检查、维护、保养，对于因消防设施不达标而引起的灾难由乙方自行负责。

　　10、乙方应在本协议书解除或终止之日将所有甲方的'资产全部移交给甲方。

　　七、违约责任甲乙双方应当全面履行本协议书的约定，任何一方违约的，守约方有权提前解除协议或终止本协议书的履行。违约方应向守约方承担违约金元；违约金不足以弥补守约方损失的，还应当赔偿守约方的损失。

　　八、其它

　　1、协议期满后，甲方如重新对外发包加工的，在同等条件下，乙方有优先承包权。

　　2、协议期满或解除后，原有设备及设施归甲方所有，乙方添置的设备设施归乙方所有，甲方可折价取得该部分设备设施。

　　3、协议中如有未尽事宜，应由甲乙双方共同协商作出补充规定。补充条款具有与本协议同等的效力。双方不愿通过协商、调解解决或者协商、调解不成的，由____市____区人民法院裁判解决.

　　九、本协议经双方签字后生效。

　　十、本协议一式两份，甲乙双方各执一份。

　　甲方：乙方：

　　________年____月____日________年____月____日

　　关于承包合同 篇9

　　发包人(全称)：_____ __________________ 分包人(全称)：____________ ___________

　　依照《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及其它有关法律、行政法规，遵循*等、自愿、公*和诚实信用的'原则，发包人和分包人双方就分包工程施工事项经协商达成一致，订立本合同。

　　一、分包工程概况

　　分包工程名称：_______________________

　　分包工程地点： ______________________

　　分包工程承包范围： __________ ________

　　二、分包合同价款

　　总金额：元

　　三、合同价款的支付

　　发包人向分包人支付工程款(进度款)的时间和方式：______

　　四、工期

　　开工日期：本分包工程定于_______ 年_______月_______日开工;

　　竣工日期：本分包工程定于___ ____年_______月_______日竣工; 合同工期总日历天数为：_______天。

　　五、工程质量标准

　　本分包工程质量标准双方约定为：

　　六、其他约定：

　　七、合同的生效

　　合同订立时间：_______年_______月_______日

　　合同订立地点：____________________________

　　本合同一式四份，双方各持贰份，约定后生效。

　　发包人： __________

　　分包人： __________

　　住所：____________________

　　住所：____________________

　　法定代表人：______________

　　法定代表人：______________

　　委托代理人：______________

　　委托代理人：______________

　　电话：____________________

　　电话：____________________

　　年月日：

　　年月日：

　　关于承包合同 篇10

　　甲 方：

　　乙 方：

　　甲方将 工程的瓦工装饰工程发包给乙方，为明确双方职责，在*等互利的基础上签订如下协议：

　　一 工程概况

　　二包清工

　　包辅材、包质量、工期、安全生产、文明施工、综合治理。

　　三 工程承包范围

　　1、承包范围： 工程图纸与设计变更单中的所有瓦工装饰项目。

　　2、具体工作内容

　　⑴材料场内运输、装卸。

　　⑵脚手洞封补、门窗框与墙面缝塞填以及护角以及图纸要求的粉刷部位。 ⑶与其他工种的配合施工。

　　⑷施工规范及常规要求。

　　⑸用于本工种施工及检验用的轴线、水*线弹制(如外墙大角线、窗户定位线、室内地评标高50线、楼梯踏步定位线等)。

　　⑹因设计变更引起的工程量增减或返工重做。

　　⑺施工中所需机械设备的进场安装及退场搬运。

　　⑻文明施工要求的场地整齐、清洁及机械保养等工作。

　　⑼地面施工时的*土、整土以及回填土。

　　⑽部分零星砼、砌体工程(如主体时遗留的施工洞口等)。

　　⑾水电管线槽的修补。

　　⑿室外台阶、坡道。

　　⒀室外散水坡及明沟。

　　⒁图纸规定的室内地砖、墙面砖、电梯套的粘贴。

　　⒂图纸规定的室外墙面砖的粘贴。

　　⒃粉刷前的涂刷界面剂与摔浆。

　　四 材料及工用具

　　1、材料管理

　　⑴乙方领用工程用料必须经现场施工员填写材料领(耗)料单，经项目经理批准后方可到现场材管员处领(耗)用。

　　⑵机械设备经项目经理同意后方可使用。

　　2、工用具管理

　　⑴甲方提供垂直运输、砼砂浆搅拌机械设备。

　　⑵乙方自备手推车、移动电箱、照明灯具、靠尺、角尺、刀口条、小型切割工具及刀片、操灰板、木槲、砌墙线、小锤、铁凿、扫帚、拉毛工具、抄*水管、胶皮水管、灰浆桶、铁锹、羊镐、墨汁、标记笔等，个人自备工具以及胶皮手套、手套、雨衣、雨靴等劳保用品。所有涉及使用安全的工用具须经项目部安全员检验合格后方可使用。自备工用具维修保养乙方自理。

　　⑶甲方提供给乙方使用的工用具使用前由双方共同验收，双方确认验收合格后交由乙方保管使用，使用期间需做好工用具的清洁保养，工程结束时需完好移交给甲方。

　　五 质量要求

　　1、工程质量必须达到国家现行施工及验收规范及建设、监理和甲方的要求。

　　2、乙方发现设计有误，须向甲方提出，取得文字变更手续后方可继续施工。

　　3、乙方在完成每一施工部位或工序后，必须经认真的自检互检合格后，方可报甲方核验。经甲方验收合格后方可继续施工。

　　4、乙方对现场所有的施工成品(包括预留孔洞、预埋管线及箱、盒等)负有保护的义务，如有损坏，均由乙方自费修复至原状。

　　5、乙方在施工每一楼层、部位或构件时，必须认真执行装饰装修施工规范;确保装饰面观感效果，避免空鼓等影响装饰美观效果的质量通病。若发生则由乙方负责修复。

　　六 安全、文明施工

　　1、安全施工：乙方必须贯彻执行国家和**、行业主管部门颁布实施的有关安全生产的法律法规及甲方的各项规定，严格按安全规章组织施工。

　　2、安全事故：若发生工伤事故，费用5000元以下的由乙方承担，超过5000元以上的部份由乙方承担40%费用;对于人为破坏安全防护设施造成的事故由责任人承担所有的费用及责任。

　　3、发生重大伤亡及其他安全事故，承发包双方应采取紧急措施防止事态扩大并全力组织抢救伤者，保护事故现场，如因抢救伤者必须移动现场设备，须作出书面记录或拍照。

　　4、文明施工：乙方必须服从管理，保持现场整洁。及时清理、回收、整齐堆放各项材料，做到工完料尽场地清。

　　5、乙方新到人员必须先到项目部的安全部门报到，先学*后上岗。

　　6、未经许可工地严禁住有女工和家属工，由此发生意外伤害，均由乙方负责。

　　7、承包班组统一着装(工作服)，配戴统一安全帽。

　　七 工程承包费用及结算方式

　　1、承包费用

　　本工程乙方总工程量约为 ，工程款约为 元。竣工后按乙方实际完成的工程量进行结算。

　　2、计价方法

　　①承包费用：按合同规定的工作内容一次性包死。承包单价：砖混结构按照 建筑面积(建筑面积按照内蒙古自治区的现行定额规定计算) 元/*方米(框剪结构：外墙粉刷 元/*方米，外墙贴面 元/*方米，内墙粉刷 元/*方米，室内贴地面 元/*方米，室内贴墙面 元/*方米，楼梯按投影面积 元/*方米,单项承包门窗洞口均需全部扣除)。

　　②以上承包费用中已含承包人自备工具费及辅材费用，职工养老金以及职工医疗费用，防暑降温费用，1%的个人调节税，1.5%的综合保险费。其中个调税及综合保险费由甲方统一代为缴纳，结算时在工程款中扣除，职工养老金由乙方为其职工代缴。

　　③承包范围外发生的零星用工单价_______元/工日;零星用工必须于当日经施工员签证，项目经理批准。

　　④付款方式：甲方每月核算承包人的工作量，按合同单价结算，并核算承包班组材料耗用量，超出定额规定用量的材料按采购价由乙方承担。承包项目完成后结清总工作量的90%，余款在半年内付清。

　　⑤承包班组交通费用自理。

　　八 保证金的交付与退还

　　乙方承诺确保甲方的工程进度、工程质量、安全施工、文明卫生、环境管理，自觉遵守国家的法律法规和甲方的.有关制度，愿交履约保证金 元(按承包总价的10%缴纳)，并于合同签订后，队伍进场施工前一次**清，待乙方承包的工程全部完成，甲方及监理验收合格，由甲方主要负责人审核同意后全部退还。如乙方不能履行合同，保证金则抵作违约金来补偿甲方因乙方原因造成的损失。

　　九 双方职责与权限

　　(一)甲方

　　1、甲方委派 同志为该工程现场施工负责人，协调安排施工。

　　2、甲方对乙方施工全过程的施工质量、进度、安全和文明卫生进行检查验收、监督管理。

　　3、做好材料供应工作，切实解决好施工用水、用电、垂直运输，保证工程顺利施工。

　　4、在施工过程中，乙方违返有关规定，未按进度计划及安全、质量、文明施工等要求施工，造成质量低劣、材料浪费、进度滞后和损害甲方信誉，甲方有权责令乙方限期整改，拒绝整改或整改无效，甲方有权单方面中止合同。并按完成工程量的80%结算，甲方不承担乙方其它任何费用。

　　5、在地方行业主管部门实施的检查中，如因乙方操作原因而未达到承包指标或造成不良影响甚至造成严重后果的，甲方有权单方面中止合同。

　　6、提供食宿方便。

　　7、制定施工计划。

　　8、进行技术交底、安全交底。

　　(二)乙方

　　1、乙方委派 同志为乙方现场施工负责人，参加甲方生产协调会，具体负责本专业的施工管理。在合同期内，未经甲方允许，乙方不得随意更换现场施工负责人(班组长)和施工人员。

　　2、乙方中途不得放弃承包或将工程转包给第三者，否则甲方有权单方中止合同。

　　3、做好人员录用工作，不得录用有高血压、心脏病、精神病、传染病人员和年龄大于50周岁或小于16周岁的人员。

　　4、严格遵守甲方的规章制度。服从甲方现场施工员、质量员、安全综治员和监理工程师的监督检查，接受整改意见，限时完成整改。尊重业主及甲方现场人员的指导意见，协调好各方面的关系。

　　5、必须执行所有作业人员持证上岗的规定，设立兼职安全、质量、综治员，坚持工前交底、工中监督和工后验收。做好当日记录，并在工前对施工现场所有的安全设施、机具电器进行先查看后使用，如发现事故隐患，应及时向甲方报告。在安全没有保障的情况下，不准施工。杜绝违章指挥、违章作业和机械带病运转。

　　6、健康证、操作证等一切费用乙方自理，并且必须按有关规定办理相关证件，乙方可以委托甲方办理，费用在结算中扣除。

　　7、妥善保管，正确使用甲方提供的各种机具，如损坏或遗失照价赔偿。

　　8、由于乙方施工班组的质量原因引起其他班组额外用工，由乙方施工班组负责。

　　9、制止所属人员乱拉乱接电源，禁止在集体宿舍内用电炊器具煮饭、烧菜、烧水和取暖。

　　10、乙方人员不得在工地聚众闹事、打架斗殴、哄抬工价、缠索工费，扰乱甲方正常工作秩序，违反者甲方给予必要的经济处罚，造成后果有重大影响的除依据法律追究责任外，甲方有权终止合同。

　　十 其他

　　1、本协议一式肆份，甲方叁份，乙方一份，合同双方签章(字)后生效。工程款结清后合同终止。

　　2、合同未尽事宜，由双方协商签订补充协议。

　　甲方(公章)：_________

　　乙方(公章)：_________

　　法定代表人(签字)：_________

　　法定代表人(签字)：_________

　　_________年____月____日

　　_________年____月____日

　　关于承包合同 篇11

　　立合同单位： 以下简称 甲方 住 镇 村 组 乙方

　　为完善企业内部生产责任制，加强管理，落实任务，经甲乙双方协商一致，现将二OO四年度成品车间进窑任务由乙方参加承包，现明确甲乙双方责任和义务，甲乙双方自愿订立以下合同条款。

　　一、承包形式

　　1、个体承包，安全运转无事故。

　　2、砖坯进窑，保质保量，服从甲方安排。 3、对照合同情况，按实结算。

　　二、承包指标及价格标准(单位：万块/元) 1、全年进窑任务为1400万块，争取1450万块。(具体根据烧焙情况)

　　2、每天、人、班、产量保证完成。 3、每进窑万块红砖报酬为31元。(窑棚内为 元，具体现场落实)，以上标准含一、二两个全区及两个开发区的砖坯进窑，下雨无人推车，其它不再有什工另加，晴天坯房的坯私自进窑每车扣款10元。

　　三、工资结算方式

　　1、乙方工资结算一律以甲方红砖入库实数结算。

　　2、每月造表在次月10-15号发上月工资70%(特殊情况特殊对待)。

　　3、余款工资30%作预提金留厂，中途无范规行为，到年终一次性结算兑现，如中途停退班，留厂的预提金全部作自动放弃。

　　四、甲方的权利和义务

　　1、协助乙方做好安全教育意识，一切按章办事。 2、为乙方提供在生产时使用的中型以上工具和设备。

　　3、有检查乙方合同执行情况和产品质量及任务完成情况的权利。

　　4、加强对乙方安全防范措施的管理，配发劳动保护用品。

　　5、对不服从管理者，有权随时终止合同，一切按合同执行。 五、乙方的责任和义务

　　1、在生产时必须做到安全文明生产，对发生的安全事故，其事故责任和经济损失及事故后果，经查明该谁承担由谁承担。

　　2、服从甲方和烧窑师傅的.安排指导，无权干涉搪闸事宜和那里有干坯就到那里去拖，取消过去舍远求*的坏风气。

　　3、坚持上下午班进窑，如再坚持半日制，对甲方造成的无形损失要承担全额赔偿或工资直接下降2元/万块。

　　4、春季生产始借用甲方的生产工具，到年终如数原质交甲方入库，否则按原价全额赔偿。

　　5、对甲方发放的安全防护用品要正常配戴，发现一次未戴扣款50元。

　　六、其它事项

　　1、本合同一经双方签字生效，并即俱法律效力，任何一方不得私自调整任务及工资标准，如有违约按乙方总工资25%作违约金支付。

　　2、合同签定时交甲方保证金200元，随时听从通知投入正常生产。对接通知拒不到场的除扣除保证金外，并要承担由此耽搁的一切损失赔偿。

　　3、合同有效期从签字之日起至二OO四年度甲方生产结束止，双方帐目结清合同自行作废。

　　甲方：

　　见证单位：

　　乙方： 电话：

　　签订时间：二Oxx年元月二十日

　　关于承包合同 篇12

　　甲方：_____

　　乙方：_____身份证：_____

　　经友好协商，甲方将聘用乙方为甲方钱塘湾渔村中厨房的承包合作伙伴。为了工作顺利的开展，双方共达成以下合作协议：_____

　　1.乙方在合作期内全权负责中厨房所有的营运操作及人员的管理。

　　2.合作期内乙方将提供足够的厨师(初步拟订为32人)，并按甲方的经营要求配置专业的岗位人员。

　　3.甲方每月将以人民币玖万圆的基础考核工资为依据对乙方的承包经营能力做考核，具体方式为：_____整个中餐部的食品收入(不包括燕鲍翅)为中厨房的绩效考核依据。每月中厨房须完成75万的厨房食品收入，上下可浮动5万为奖罚*衡点，即完成70万以下将按减少部分的12%在基础工资中扣减。完成80万以上将按超额部分的12%给予奖励，每超10万加1%的奖励。例如：_____当月厨房食品收入完成60万：_____9万基础工资-(70—60)×12%=7.8万。当月厨房食品收入完成85万：_____9万基础工资+(85—80)×12%=9.6万。当月厨房食品收入完成100万：9万基础工资+(100-80)×14%=11.8万

　　4.乙方每月必须推出10道新菜，同时须通过甲方的认可。如乙方未能完成，甲方将以每道菜100圆rmb的处罚在乙方工资里扣除。

　　5.甲方将以每月中餐食品部分的50%-55%毛利率为乙方的控制考核标准，如高于或低于此毛利率点，甲方将以每点500圆rmb做为处罚。

　　6.对乙方的考核机制从酒店正式开业三个月后开始实行。从乙方到岗上任到考核机制实行期间，乙方的承包收入为人民币玖万圆的基本工资。筹备期间乙方将先行四人到岗配合开业工作，此四人的`筹备工资为人民币贰万圆/月。待开业前15天所有乙方人员到岗后正式支付承包工资。

　　7.甲方除每月的工资和绩效考核的奖励外，不再负责乙的任何福利费用。

　　8.乙方自行承担乙方所有人员的住宿问题。甲方只负责解决乙方人员在酒店工作时间内的就餐问题。

　　9.乙方所有人员必须严格遵守酒店的各项规章制度，遵守员工守则。如违反酒店的规章制度将按照酒店相应的条例给予处罚。

　　10.乙方所有人员必须持健康证，并向甲方提交所有厨师的身份证复印件，参加酒店入职培训后方可上岗。

　　11.合作期间甲方为乙方提供工作服、更衣柜、员工卡，但乙方需交保证金200/人套。合同结束后凭收据退还。保证金在所有厨师到岗后从正式实行承包合同的第一个月的工资中扣除。

　　12.合作协议自20xx年5月15日起壹年内有效。合作期内双方如要提出解除合作协议的申请，必须提前15天以的书面形式向对方提出。如有一方违约将以乙方月基本工资的20%做为补偿。

　　13.乙方将对中厨房的消防安全工作全权负责并与甲方签定消防安全责任书(见附件)。

　　甲方：_____乙方：_____

　　日期：_____日期：_____

技术承包合同菁选（扩展7）

——承包合同菁选

有关承包合同15篇

　　在人们愈发重视契约的社会中，我们用到合同的地方越来越多，签订合同是减少和防止发生争议的重要措施。你所见过的合同是什么样的呢？以下是小编帮大家整理的有关承包合同，希望对大家有所帮助。

有关承包合同1

　　建设单位：(以下简称甲方)

　　承建单位：(以下简称乙方)

　　为了使该工程保质保量按期完成交付使用，经甲、乙双方协商达成如下协议：

　　一、承包方式：本工程为半包工程，包工不包料;本工程按总建筑面积每*方米承包人工费元。

　　二、一切工程资料由甲方提供。承包范围：乙方只负责安装楼内的给水、排水、暖通、消防安装工程。

　　三、质量要求：本工程在施工过程中必须按图纸施工，按照《中华人民共和国国家标准关于建筑给排水及采暖工程施工质量验收范围》进行施工。如甲方提出图纸变更或增加工程量，甲方必须出签证。

　　四、材料供应：在进入安装工程前由乙方做出局部材料计划并报甲方及时供应到现场。如甲方接到材料计划三天内材料不能组织到场，乙方所有人员的误工费必须由甲方承担。

　　五、材料要求：如因甲方所供材料不能达到国家标准而影响到工程质量及安装不便，乙方概不负责，由甲方承担一切责任。

　　六、安全责任：在施工过程中，乙方应对工程加强安全管理措施，如发生不安全事故，由“责任方”承担责任。

　　七、其他：在施工过程中，如因乙方管理不严或安全措施不足造成施工材料的损坏或丢失，一切责任由乙方负责。

　　八、付款方式：本工程采用分期付款方式，排水工程完工后应付给乙方人工费总造价的.15%;管线、焊接工程完工后应付给乙方人工费总造价的20%;水暖工程完工后应付给乙方人工费总造价的30%，剩余款项自竣工日起扣除5%保修费外一次性付清。

　　九、如有更改事项，双方协商解决。

　　十、甲、乙双方在合同中约定因合同所发生的争议，应提交当地仲裁委员会仲裁或有管辖权的人民法院进行管理。

　　十一、此合同一式两份，甲乙双方各执一份，具有同等法律效力，自签字(盖章)之日起生效。

　　甲方：

　　乙方：

　　____年__月__日

有关承包合同2

　　甲方：( 姓名或名称)：

　　住址：

　　身份证号：

　　电话：

　　乙方：(姓名或名称)：

　　住址：

　　身份证号：

　　电话：

　　甲方将位于 的自住用房的建设施工工程承包给乙方，经双方协商同意，就该建房工程的施工事宜达成如下协议：

　　一、施工承包

　　1给第三方;

　　2、乙方负责出工建设并自行解决建设施工所需要的所有设备，施工过程所需的水电费用由甲方支付，施工人员的吃住行生活由乙方自行解决;

　　3、建房所用的'全部原材料由甲方提供;

　　4、甲方将包括地梁在内的的房屋建筑工程的施工全部承包给乙方，其中包括基础、墙体砌筑、屋面，全部泥工、木工、钢筋制作工、混凝土制作工等。

　　5、乙方在施工过程中，应注意施工安全，全程对施工安全负完全责任，因施工设备的原因和乙方人员操作失误导致的伤亡事故由乙方负完全责任。由于乙方对施工工地管理疏忽造成的施工人员以外的第三人人身及财产损害的，乙方应对此负全部责任。

　　6、施工图纸经双方签字，不得随意更改，如要修改需经双方协商同意后，按修改后图纸施工。

　　二、建房面积与费用

　　1、被建房屋的建筑面积为*方米(面积的计算方式：阳台包括在建筑面积内，挑檐部不计算面积)。

　　2、乙方的施工承包单价为每*方米为 元。 工程费用全部计算在内，施工期间不得另加费用，超出部分由乙方自行负责。

　　三、施工要求

　　1、地工基础：深度70公分，宽度1米，里面宽度1米;

　　2、墙体砌筑要求水*垂直达到国家标准，粉刷前墙体要浇水湿润;

　　3、乙方应按照甲方的建房质量要求保证施工质量。房屋完工后，由甲方按照施工要求进行验收。如房屋出现建筑质量问题，乙方应重新修缮直至符合甲方质量要求为止，重新修缮的费用(包括修缮使用的材料)全部由乙方自行承担，并赔偿因建筑质量问题给甲方造成的全部损失。

　　四、施工期限

　　1、工程工期为：20xx年5月16日(公历) 20xx年10月1日(公历)。

　　2、乙方应按时施工，如因乙方的原因造成工期拖延的，每拖延一天，每*方米减少工钱 元。因大雨等不可抗拒的客观原因造成的工期耽误除外。

　　五、付款方式

　　开工付全款的20%，1层建好后支付30%，2层建好支付20%，粉刷完成支付20%。一年内无任何质量问题，付清剩余款项。

　　六、本协议自甲、乙双方在该协议文本上签字(或盖章)之日起生效。本协议一式二份。甲方、乙方各一份。

　　甲方签字(签章)：

　　乙方签字(签章)：

　　签约时间： 年 月 日(公历)

有关承包合同3

　　发包人（以下简称甲方）：

　　住址：

　　承包人（以下简称乙方）：

　　住址：

　　风险提示：发包人的相对义务

　　购根据法律规定发包人应办理法律规定由其办理的许可、批准或备案，包括但不限于建设用地规划许可证、建设工程规划许可证、建设工程施工许可证、施工所需临时用水、临时用电、中断道路交通、临时占用土地等许可和批准。且发包人应协助承包人办理法律规定的有关施工证件和批件。

　　若发包人因未能及时办理完毕前述许可、批准或备案，由发包人承担由此增加的费用和（或）延误的工期，并支付承包人合理的利润。

　　经甲乙双方充分协商，甲方愿将_________________项目水电消防工程委托给乙方施工，为了明确双方在合同履行过程中的责任，依照《中华人民共和国合同法》及相关法律，在*等、自愿、诚信的原则下，双方签订该合同，以资共同遵守。

　　1、工程概况

　　2、工程名称：

　　3、工程地点：

　　4、承包方式：

　　5、承包范围：

　　6、工程量计算：

　　7、承包价格：

　　8、付款方式：前期预埋__________元∕㎡，砌墙__________元∕㎡，消防__________元∕㎡，给排水__________元∕㎡，穿线__________元∕㎡，避雷__________元∕㎡，外落水到总款的__________％，剩余__________％为质保金。

　　9、质量保证：

　　风险提示：工程质量未符合标准的归责

　　因发包人原因造成工程质量未达到合同约定标准的，由发包人承担由此增加的费用和（或）延误的工期，并支付承包人合理的利润。

　　因承包人原因造成工程质量未达到合同约定标准的，发包人有权要求承包人返工直至工程质量达到合同约定的标准为止，并由承包人承担由此增加的费用和（或）延误的工期。

　　（1）乙方应按图施工保质保量，注意成品保护。如乙方原因造成的材料浪费，乙方应照价赔偿。

　　（2）因乙方原因导致工程质量不合格，需要返工的，由乙方承担一切费用。

　　10、工程期限：

　　风险提示：关于实际竣工日期的规定

　　当因实际竣工日期的确认发生纠纷时，可以以相关规定参照具体情形：

　　工程经竣工验收合格的，以承包人提交竣工验收申请报告之日为实际竣工日期，并在工程接收证书中载明；因发包人原因，未在监理人收到承包人提交的竣工验收申请报告42天内完成竣工验收，或完成竣工验收不予签发工程接收证书的，以提交竣工验收申请报告的日期为实际竣工日期；工程未经竣工验收，发包人擅自使用的'，以转移占有工程之日为实际竣工日期。

　　计划开工期限_______年_______月_______日，计划完工期限_______年_______月_______日，总历时_______日。

　　11、双方职责：

　　（1）甲方职责：

　　风险提示：对于采购材料和工程设备的义务与责

　　承包人采购的材料和工程设备不符合设计或有关标准要求时，承包人应在监理人要求的合理期限内将不符合设计或有关标准要求的材料、工程设备运出施工现场，并重新采购符合要求的材料、工程设备，由此增加的费用和（或）延误的工期，由承包人承担。

　　发包人提供的材料和工程设备的规格、数量或质量不符合合同约定的，或因发包人原因导致交货日期延误或交货地点变更等情况的，按照发包人违约的约定办理。

　　① 甲方为乙方提供完整的水电施工图纸。

　　② 到付款节点时及时支付工程款。

　　③ 提供施工所需的水电及消防料。

　　（2）乙方职责：

　　① 按图纸施工，节约材料，保质保量，确保工程进度。

　　② 安全作业，增强安全意识，确保每个工人的人身安全，如违章作业出现安全事故，由乙方自行负责。

　　③ 必须持证上岗，严格按照甲方提供的施工图纸和国家颁发的建筑工程质量标准进行施工。

　　④ 乙方负责该工程的各项检测并承担全部费用。不负担自来水，电力公司的入户、安装和验收费用。防雷检测应由甲方办理。

　　⑤ 必须严格履行工序程序，积极配合土建施工，不得因水电预埋未到位而影响其他工序的施工。工期应与主体工期同步，安装，穿线等工序不得拖延其他工种的进度，由乙方造成的工期拖延损失由乙方承担经济责任。

　　⑥ 按时向甲方提供书面工程进度报告及各种验收报告和有关检查验收资料。

　　⑦ 工程竣工时，整理好所有资料，报甲方备案和验收。

　　风险提示：明确违约责任

　　在签订合同时，双方就要想到可能产生的违反合同的行为，并在合同中规定相应的惩罚办法，通过明确违约时需要承担的责任，来督促各方真正履行应承担的义务，一旦违约情况发生，也有据可依。

　　12、违约责任：

　　甲乙双方，任何一方违反本协议均属违约，守约方均可要求违约方承担相应的违约责任。

　　13、争议解决

　　双方因履行合同所发生的争议，应本着友好的原则进行协商，协商不成的，任何一方均有权向合同履行地、合同签订地的法院起诉。

　　14、本协议的最终解释权归甲方所有

　　15、协议生效条款

　　（1）本协议经双方签字、盖章后生效，工程结算付款后废止。

　　（2）本协议于_______年____月____日在__________________（地点）签署。

　　（3）本协议一式_____份，双方各执_____份，具有同等法律效力。

　　16、本协议未尽事宜，双方协商解决

　　甲方：

　　代表人：

　　联系电话：

　　签约地点：

　　_______年____月____日

　　乙方：

　　联系电话：

　　签约地点：

　　_______年____月____日

有关承包合同4

　　甲方：

　　乙方：

　　甲方依照《中华人民共和国合同法》，遵循*等、自愿、公*和诚实信用的原则，将甲方承包的福久源项目中的挡土墙工程交由乙方承担施工，经协商双方就本建设工程相关事项达成一致意见，特签定本合同。

　　一、工程概况

　　1、工程名称：香山福久源项目挡土墙工程

　　2、工程地点：宜昌市伍家岗区桔城路

　　3、合同工期：分段施工，各段工期以甲方要求为准，具体工期详见补充协议。

　　二、工程质量要求：合格。

　　三、承包方式结算价款的编制。

　　1、挡土墙基础土石方由甲方负责按照设计完成交付给乙方施工。

　　2、挡土墙按220元/m3 的`价格包干。工作范围及内容：挡土墙砌筑、基础20cm内清基、勾缝、安装￠50排水管。

　　3工程量以实际完成为准。

　　四、双方权利和义务：

　　甲方：

　　1、向乙方提供施工图纸一套，将施工现场的水准点和坐标控制点，以书面形式提供给乙方，并进行现场交验。

　　2、随时指导监督乙方按规范严格施工，对隐蔽工程和中间验收部分组织验收。

　　3、保障进入施工场地的道路通畅，材料运输车要能进入现场。 乙方：

　　1、按合同要求的工期、质量完成工程任务。

　　2、精心组织、合理安排并严格按照甲方审定的施工方案和各项指令进行施工，确保按期完工。

　　3、乙方必须对施工现场及施工方法采取必要的安全措施，确保安全生产和文明施工，杜绝一切事故发生。在合同实施过程中，由于乙方原因在施工过程中所发生的一切经济责任和刑事责任，由乙方承担，在合同实施过程中，由于乙方原因在施工过程中所发生的一切安全事故、交通事故等的经济责任和刑事责任，全部由乙方承担。

　　4、自备施工所用机械设备料具等。

　　五、合同价款支付

　　分段施工，分段工程完工后15天内，办理竣工结算后工程款付清总款项的95%，剩余5%的质保金工程完工后六个月内付清。

　　六、其他

　　1、挡土墙完工后，甲方需保证挡土墙15天的养护期，若养护期内因重型车辆或机械设备碾压导致的质量问题由甲方负责。

　　2、未尽事宜，双方协商解决。

　　3、本协议一式两份，双方各执壹份，双方签字盖章后生效，具有同等法律效力，工程款结清合同自动终止。

　　甲方: 乙方：

　　代表： 代表：

　　日期： 日期：

有关承包合同5

　　发包人：________________________

　　承包人：________________________

　　第一节合同协议书

　　根据《中华人民共和国招标投标法》、《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及其他有关法律规定，遵循*等、自愿、公*和诚实信用的原则，双方就

　　一、工程概况

　　1.工程名称：____________________________________

　　2.工程地点：____________________________________

　　3.工程立项批准文号：____________________________

　　4.资金来源：____________________________________

　　5.工程内容：____________________________________

　　群体工程应附承包人承揽工程项目一览表(附件1)

　　6.工程承包范围：________________________________

　　详细承包范围见第七章“技术标准和要求”。

　　二、合同工期

　　计划开工日期：__________年_________月________日。

　　计划竣工日期：__________年_________月________日。

　　工期总日历天数______天。工期总日历天数与根据前述计划开竣工日期计算的工期天数不一致的，以工期总日历天数为准。

　　三、质量标准

　　工程质量符合：标准。施工安全文明标准化：____________。

　　四、合同形式

　　本合同采用单价合同形式。

　　五、签约合同价

　　人民币(大写)：(￥：__________元);其中：

　　(1)安全文明施工费：

　　人民币(大写)：(￥：__________元);

　　(2)材料和工程设备暂估价金额：

　　人民币(大写)：(￥：__________元);

　　(3)专业工程暂估价金额：

　　人民币(大写)：(￥：__________元);

　　(4)暂列金额：

　　人民币(大写)：(￥：__________元);

　　六、承包人项目经理及其主要管理人员

　　__________________________________________________。

　　七、合同文件构成

　　本协议书与下列文件一起构成合同文件：

　　1、中标通知书;

　　2、投标函及投标函附录;

　　3、专用合同条款;

　　4、通用合同条款;

　　5、技术标准和要求;

　　6、图纸;

　　7、已标价工程量清单;

　　8、其他合同文件。

　　在合同订立及履行过程中形式的与合同有关的文件均构成合同文件组成部分。

　　上述各项合同文件包括合同当事人就该项合同文件所作出的补充和修改，属于同一类内容的`文件，应以最新签署的为准。专用合同条款及其附件须经合同当事人签字或盖章，以非法人分公司名义签订的合同无效。

　　八、承诺

　　1、发包人承诺按照法律规定履行项目审批手续、筹集工程建设资金并按照合同约定的期限和方式支付合同价款。

　　2、承包人承诺按照法律规定及合同约定组织完成工程施工，确保工程质量和安全，不进行转包及违法分包，并在缺陷责任期及保修期内承担相应的'工程维修责任。

　　3、发包人和承包人理解并承诺不再就同一工程另行签订与合同实质性内容相背离的协议。

　　甲方(签章)：_____________________

　　乙方(签章)：_____________________

　　__________年_________月________日

　　__________年_________月________日

有关承包合同6

　　发包方：______________________(以下简称甲方)

　　承包方：______________________(以下简称乙方)

　　______________________工程由甲方承建施工，现因项目管理和施工人员就餐需要，甲方将工地食堂承包给乙方经营，为了明确双方权利义务关系，经协商一致，双方签订本承包合同。

　　一、基本概况

　　1、按照施工合同约定，甲方施工的该工程开工日期为______年___月___日，竣工日期为______年___月___日，合同工期为___天。

　　2、施工期间，甲方项目部管理人员就餐人数约为___人，施工班组人员就餐人数约为___人(具体以实际就餐人数为准)。

　　3、堂的经营场所厨房一间、仓库一间、就餐场所一间，面积约为______*方米，甲方无偿提供。

　　4、食堂所需的炊具、用具，就餐桌椅等由乙方购买，满足甲方就餐人员需要。

　　二、承包期限

　　本合同暂定承包期限为______年___月___日起，至______年___月___日止，具体以甲方实际施工工期确定。

　　三、承包费用

　　承包费用为每月_____元，乙方在本合同签订时预交二个月承包费，后每月25日前缴纳承包费用，合同期限届满后，双方按实结算。

　　四、水电费用承担

　　甲方提供食堂所需的电源和水源，电费由甲方负责安装电表计量，水费按照现场进行测定，乙方按实际使用度数每月按时向甲方缴纳水电费用。

　　五、食堂管理

　　1、乙方负责对食堂所有工作人员进行身体检查，并提供身体检查合格表或相关单位出具的证明，接受甲方监督管理，遵守甲方制定的规章制度，一切服务于甲方施工现场的施工管理需要。

　　2、乙方严格执行《食品卫生法》遵守《食品卫生业工作人员守则》，确保厨房、就餐场所整洁、干净，生熟食品分类存放，新鲜卫生，确保食堂卫生安全。

　　3、食堂经营管理由乙方负责，销售的饭菜价格合理，服务态度热情周到，工作中不得与就餐人员争吵、谩骂、打架。

　　4、食堂的所有设备均由乙方自行解决，乙方不得在食堂随意乱接电线，更不得在活动板房中动用明火。

　　六、就餐标准、费用结算

　　1、甲方项目部人员就餐，早餐按照_____元/人，中餐和晚餐按照_____元/人标准制定，每次就餐后由甲方指定人员签字确认，费用每月结算一次。

　　2、施工班组人员就餐，乙方可以印制就餐券，凭券就餐，早餐按照_____元/人，中餐和晚餐按照_____元/人标准执行。

　　3、上述就餐标准，乙方保证饭菜荤素搭配合理，分量充足。

　　七、合同解除

　　1、乙方在承包期间，因食品卫生、价格、餐饮标准等方面受到甲方项目部人员或施工班组人员投诉三次以上的，甲方可以解除本合同。

　　2、乙方在承包期间违反本合同约定，或不接受甲方的监督管理的.，甲方可以解除本合同。

　　八、纠纷解决

　　因履行本合同所产生的纠纷，双方协商解决，协商不成的，可向甲方所在地人民法院提起诉讼。

　　九、其他约定

　　1、本合同签订时乙方向甲方缴纳元安全、质量、卫生保证押金，合同期满后无息退还。

　　2、本合同一式两份，双方各执一份，签字后生效。

　　发包人：______________________ 联系电话：______________________

　　承包人：______________________ 联系电话：______________________

　　合同签订日期：______年___月___日

有关承包合同7

　　甲方：

　　乙方：

　　依据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》、《中华人民共和国安全法》、《建筑工程质量管理条例》、《建筑工程安全管理条例》及有关法律、行政法规和公司文件相关规定，遵行*等、自愿、公*、诚信的原则，明确双方在施工过程中的权利、义务和责任，乙方承接甲方外墙面砖粘贴工程施工事宜，经双方协商一致签订本施工合同。

　　一、工程名称：

　　唐山市路北区常各庄*改15区1502#、1503#、1506#、1507#楼外墙砖粘贴工程。

　　二、承包范围：

　　本工程设计图纸范围内的所有外墙面砖及设计变更，技术核定单等所有的工程量。其具体工作项目如下：

　　1、按施工规范要求，基层清理、堵拉杆洞、粘贴面砖、勾缝、清洁面砖、外墙清洗等全部工作内容。除面砖、水泥、砂、防水剂、防冻剂由甲方承担外，其它的工具如电锤、桶、墨斗、鱼线、铝合金靠方、卷尺、线吊、水*尺、扫帚、铲子、斗车、水管、水*管、灰桶、切割机、安全带、安全帽、墙面清洗的材料等低值易耗品由乙方购买。

　　2、2层外架的搭拆由乙方负责，甲方负责提供门字型脚手架、钢管、扣件及安全网，4层楼高的脚手架由甲方负责搭拆。

　　3、所有材料的水*、垂直运输、上下车、自拆除包装并按规定回收，堆码。

　　4、面砖的`色差，几何尺寸差距太大的要选择，要分类堆放，面砖施工前要润湿。

　　5、先按设计要求进行排版，做出样板，经业主、监理、设计、项目同意认可后方可进行大面积施工。

　　三、甲方责任：

　　1、负责供应瓷砖、水泥、胶等主要材料。

　　2、负责接通电源、水源。

　　3、按照合同要求进行支付工程款。

　　4、提供食宿场所，伙食费用乙方自理。

　　四、乙方责任：

　　1、本工程质量必须达到合格工程，严格按照设计施工图质监站、业主单位、监理单位、施工单位要求及现行施工质量验收规范执行。未列出的工作内容、工艺、工序、质量要求等均由乙方按国家现行施工规范、质量验收规范施工。

　　2、外墙面砖粘贴工程必须满足唐山市地方标准及设计要求。

　　3、因质量问题造成返工承担一切经济损失。

　　4、必须满足施工方案及施工技术交底要求。

　　5、面砖要求：水*缝、竖缝保证5mm，墙面整个高度的垂直度5mm，*整度的公尺1mm。确保外墙面砖*整，阴阳角垂直方正砖缝匀称，墙面清洁、如达不到质量要求，所造成的材料和返工的一切费用由乙方承担，甲方在乙方结算工资内扣除。

　　五、材料节约：

　　乙方必须严格按甲方要求进行砂浆的配置，每天的砂浆必须用完，落地灰必须随时回收用净。外墙面砖按计划使用，做到工完料净场地清，发现一次材料浪费，罚款乙方500元。

　　六、安全文明施工

　　6.1

　　甲乙双方必须贯彻执行国家和**行业主管部门颁布的有关安全生产的法律、法规及各项规定。乙方要严格按要求施工，杜绝死亡、重伤事故，如发生伤亡事故全部由乙方自行承担责任。

　　6.2、乙方进场人员必须严格按安全生产操作规范及相关规定施工，必须带好安全帽，外墙操作人员必须系牢安全带，严禁酒后作业，如发现未戴安全帽，每人罚款100元/次，未系安全带每人100元/次的罚款，安全文明施工，乙方进场施工人员，必须严格遵守安全文明施工守则，加强安全教育，施工期间所造成的安全事故全部由乙方负责，施工人员必须按照安全规程进行操作，服从现场管理人员的统一指挥，将安全事故降低至零。

　　6.3

　　乙方组织的所有施工人员必须学*、掌握并执行现行安全生产的法律、法规及各项规定以甲方的各项规章和管理制度，乙方必须执行“三级”安全教育制度，乙方负责人及特殊工种人员必须持证上岗，严禁出现“三违”现象，如出现后果自负。

　　***、

　　乙方必须接受甲方及其上级主管部门的安全生产检查，乙方所用的施工机械设备除现场有的，其它自行解决。施工机械必须符合国家规定标准，且机械性能良好，安全防护装置齐全、灵敏、有效，且经有关部门检验合格，同时必须按规定为工作人员配发合格的安全劳务保护用品。

　　6.5、乙方施工人员进入施工现场，乙方施工人员进入施工现场，甲方事先对施工人员进行安全教育，遵守建设单位的各项安全管理制度。

　　6.6、乙方按文明施工要求组织施工，保持场地整洁卫生，建筑垃圾按甲方指定地点堆放，费用已含在合同价款内。

　　七、工期：

　　乙方必须严格按甲方要求的工期，在20_年日前完成全部外墙面砖粘贴工作.

　　八、承包单价：

　　承包金额为2层以下的每*方米元，4层以下的每*方米58.00元，按实际墙面面积计算、不包括门、窗、洞口等、以实际工程量为准。

　　九、工程价款的结算及保修期

　　1、乙方进场：施工期间，甲方提供生活费，竣工验收决算完毕经质监站验收合格，并办理完成相关结算手续付到施工费的

　　60%，20_年8月30日之前付20%，20_年12月30日之前付15%如下余款5%作为质量保修金、无施工质量问题在20_年3月之内无息付清。

　　2、保修：保修金为总造价的5%，保修期为一年、保修时限从竣工之日算起。

　　3、本工程质量保修期为一年，在质量保修期内如出质量问题的全部费用由乙方承担：现质量(材料、施工)问题，发包人有义务发现质量问题时立即提醒承包人，

　　48小时内组织人维修，承包人应无条件的接受、否则、发包人可委托第三方进行维修，费用在质量保证金中扣除，承包人并承当因此超出的费用，若发包人违此条款不提醒

　　，承包人并承当因此超出的费用，甲方不通知乙方擅自委托第三方进行维修，责任与维修费由甲方承担。

　　十、特别约定：

　　1、乙方保证按时足额发放工人工资，并将工资表交给甲方，以便对乙方每月工资发放情况进行监督管理，如发现乙方拖欠工人工资情况，经甲方核定确认后，可以不须乙方同意，直接在进度款或结算款中代为发放。

　　2、若因乙方粘贴质量不符合规范要求造成返工、浪费材料(超过施工图算量及定额损耗率)由乙方承担其费用，其他质量事故所造成的一切损失由乙方承担,乙方不服从甲方管理,甲方将清退乙方出场，乙方自动放弃索取劳务费并立即出场。

　　3、乙方在施工中要注意材料节约，不得浪费水泥、粘结剂、勾缝剂、防冻剂及水资源，不得偷窃，如经发现将按损失材料10倍的罚款。施工过程中乙方必须保证操作面人员数量

　　,保证甲方进度要求，不得耽误后续工作进行。

　　4、本合同包干单价已包含作业人员防暑降温、烤火费，市场风险费，不可预见费乙方已充分知晓包含在合同单价中。

　　5、乙方必须服从甲方对工程的统一协调管理，并满足甲方及业主单位的施工进度，质量标准和安全要求，若乙方承包内容所列的任一项未能充分完善，则视为乙方违约，甲方可另行派人完善，其劳务费按实际发生的两倍扣除，并不必征得乙方同意，乙方自愿并无异议。

　　6、成品保护

　　(1)、外墙作业，铝合金、涂料、地坪不能污染。

　　(2)、所有的窗洞口，必须保证设计尺寸、大小一样。

　　(3)、凡是阴阳角成90度直角。

　　(4)、工程质量必须达到二级以上。如果不到二级以上只按基价结算，按最后监理、甲方、质监站评定为准。

　　(5)、必须先排版，样板先行。

　　(6)、必须达到样板要求，如果未达到此要求，按基价结算。

　　十一、本合同一式两份，甲、乙双方各执一份，双方签字生效，结清全部款项后自动失效，未尽事宜，双方协商。

　　甲方(公章)：_________乙方(公章)：_________

　　法定代表人(签字)：_________法定代表人(签字)：_________

　　_________年____月____日_________年____月____日

有关承包合同8

　　承包方： 身份证号码： (以下简称乙方)

　　本承包协议根据中华人民共和国有关法律、法规和本酒店有关规定，在双方友好协商的原则下制订，达成以下协议：

　　第一条、甲方将桐乡商务会馆餐饮部承包给乙方经营，承包期限为 年，从 年 月

　　日至从 年 月 日止。

　　第二条、每年的年承包金为人民币 元整，付款方式为 。

　　第三条、双方应在 年 月 日前签定正式协议，同时乙方向甲方支付第一年的租金(或第一季度) 万元整。

　　第四条、承包区域：包括桐乡商务会馆的厨房、包厢、餐饮大厅、桌椅等餐饮部现有用品。

　　第五条、乙方以桐乡商务会馆餐饮部的`名义继续对外经营，甲方在XX年 月 日之前以桐乡商务会馆的名义形成的债权债务均由甲方承担，与乙方无关。

　　第六条、乙方经营范围不得超出餐饮范围，同时不能和酒店经营或出租的项目有抵触，若违反则视同违约。甲方有义务保障乙方的正常经营。乙方所有员工必须遵守本酒店各项规章制度。

　　第七条、甲方要求乙方在承包期内应遵章守法经营，不得从事非法经营。乙方应确保房屋整体结构完整，不得任意改造主体结构，确保消防、治安、食品等安全。实行财产人身保险，如出现人身伤亡和财产的意外事故均由乙方自负，与甲方无关。

　　第八条、乙方承包期内餐饮部所有的相关经营费用由乙方承担，包括：税费、水费、电费、蒸汽费、卫生环保规费等。需双方分摊的费用按照商定比例分摊。承包期内，乙方发生的债权债务与甲方一律无关。

　　第九条、甲方已投资装潢的动产与不动产及配套设备。附财产明细清单，甲乙双方各执一份。无偿归乙方使用，乙方有权对原有的装潢进行更新(但应事先以书面形式通知甲方，并经得甲方同意)，乙方在承包期满后,按使用状态还给甲方。

　　第十条、甲方对乙方的经营应当提供一切便利。包括但不限于公章、营业执照、工商登记备案材料、年审年检等经营所需材料。

　　第十一条、乙方承包期满后不再续包，应提前两个月通知甲方。期满后乙方仍需续包，在同等条件下乙方有优先权。

　　第十二条、期满后乙方不续包，乙方投资的动产设备由乙方自行处理或与甲方协商折价给甲方，乙方所有的装潢不动产乙方不得拆除，无偿保留。

　　第十三条、甲乙双方在本协议签订生效后，双方不得以任何理由终止协议履行。如有一方违反本协议的履行，须向另一方赔偿经济损失，并支付违约金人民币 元整。

　　第十四条：本协议如有未尽事宜，可由双方商定后另行补充。

　　第十五条：特别约定：

　　1、本协议签订之日，乙方须向甲方支付 元承包保证金。

　　2、提供甲方员工的日常工作餐，每日4餐，(早餐、夜宵每人每餐2元，午晚餐每人每餐4元);客用早餐每人6元，均以票据为准。要求菜品花色样式不断更新，符合用餐人员要求，满意率达到75%以上。

　　本意向书自双方签字盖章后生效，此协议一式四份，甲、乙双方各执二份。

　　发包方：桐乡商务会馆(盖章) 承包方： (签名)

　　身份证号码：

　　代表： 承包方担保人： (签名)

　　身份证号码：

　　日期： 日期：

有关承包合同9

　　甲方：__________________________

　　乙方：__________________________

　　甲乙双方经过友好协商,就乙方承包甲方所有的装修施工事宜达成一致,签订本合同。

　　一、乙方包干承包该房屋装修的全部施工工作,

　　即实行“包工不包料”,甲方自备装修材料,乙方只负责施工,具体施工内容详见附件。

　　二、包干承包费用：

　　人民币________________________整（小写____________元）。除此之外,甲方不再向乙方支付任何费用。

　　三、支付方式：

　　1、乙方进场施工之日,甲方向乙方预付人民币____________整（小写￥__________元）；

　　2、乙方完成全部装修施工后,支付进度款人民币____________整（小写￥__________元）；

　　3、全部装修施工完成后天内,甲方支付余款人民币____________整（小写￥__________元）。

　　四、工期：

　　双方确定该房屋装修施工工期为_______天,乙方应在约定的工期内完成全部施工任务。

　　五、其他约定：

　　1、甲方按照乙方提供的清单及时自行负责采购装修材料；

　　2、甲方应按合同约定及时付款,否则按_______元/天支付违约金；

　　3、乙方自行准备工具、聘请人员,自行负责施工安全,严格按照甲方提供的`图纸和甲方要求施工,确保工程质量,如在施工过程中发现质量不合格行为,造成返工,因此造成的装修材料损失、人工损失概由乙方自行承担；

　　4、乙方不得浪费、挪用甲方的装修材料,否则按_______元/次予以处罚,并需赔偿甲方损失；

　　5、乙方应在合同约定的工期内完成全部施工任务,每延期一天按照_______元/天予以处罚。如因甲方不及时付款、装修材料延误或新增施工内容等甲方原因而延误工期,乙方不承担违约责任；

　　6、该房屋装修保修期为贰年,保修期内乙方应该及时负责为甲方免费维修。

　　六、本合同一式两份,双方各持一份,双方签字后生效。

　　甲方（签字）：____________乙方（签字）：____________

　　时间：____________时间：____________

　　房屋装修承包内容

　　（一）客厅制作、油漆

　　1、进门门套；

　　2、鞋柜；

　　3、玄关；

　　4、酒柜；

　　5.电视柜；

　　6、厨房门套；

　　7、电视背景墙；

　　8、电视背景墙顶部吊顶；

　　10、客厅与阳台推拉门门套；

　　11、卫生间门口过道吊顶。

　　（二）主卧室

　　1、衣柜；

　　2、双面门套、门板；

　　3、过道吊顶。

　　（三）次卧制作

　　1、双面门套、门板；

　　2、衣柜。

　　（四）小孩房

　　1、两门双面门套、门板；

　　2、衣柜；

　　3、电脑桌及书架；

　　4、榻榻米床；

　　（六）卫生间

　　1、吊顶；

　　2、改沉水湾。

　　3、铺地板砖、墙砖。

　　（七）厨房

　　1、贴地板砖、墙砖；

　　2、吊顶。

　　（八）两生活阳台

　　1、贴地板砖；

　　2、制作地、吊柜。

　　（九）客厅阳台

　　1、书桌、书柜；

　　（十）综合类

　　1、客厅、卧室、客厅阳台顶面和墙面腻子3遍、墙漆2遍；

　　2、厨房、卫生间水管加补、修改；

　　3、所有电路改造；

　　4、所有地面找*；

　　5、卫生间墙面防水处理；

　　6、衣柜、书柜防潮处理；

　　7、灯具、洁具安装；

　　8、飘窗铺设大理石；

　　9、卫生间、厨房门口铺设门槛石；

　　10、客厅阳台、生活阳台贴踢脚线；

　　11、包所有下水管、油烟管道。

　　（十一）、其他：

　　1、装修材料搬运（从小区大门口到房屋内）；

　　2、装修卫生、垃圾清理至小区垃圾站；

　　3、装修管理费、垃圾清运费由甲方负责

有关承包合同10

　　发包方xxxxxx（以下简称甲方）

　　地址xxxx

　　法定代表人xxxx

　　承包方xxxx（以下简称乙方）

　　地址xxxx

　　法定代表人xxxx

　　为加强对水电站的管理，进一步搞活水利经济，提高水电站的经济效益，根据水电站目前的实际运行情况，经甲乙双方充分协商后，甲方同意将所属的水电站（每年万度发包给乙方承包经营。为明确双方的权利、义务关系，订立如下合同xx

　　一、承包内容

　　水电站现有水轮发电机组（250kw）及厂房和配套的水工建筑物，升压变压器，值班宿舍等。

　　二、承包期限

　　自20xx年8月20日起至20xx年8月20日止。

　　三、甲方义务

　　1、甲方协助乙方办理电站依法经营所应办理的相关手续。

　　2、甲方经营电站之前的债权债务自行承担，与乙方无关。

　　四、乙方义务

　　1、承包价款缴纳时间计算xx乙方从承包期当年开始每年向甲方上缴电量30万度（承包电度折现金计算）。

　　2、乙方每年的承包款按承包电度折现金计算，每年承包价款分2次等额分别于当年度的1月1日和7月1日前一次性缴清（注xx上缴承包电度税款及水资源费由甲方负责，乙方代缴可抵扣承包金，其它电度及一切税费由乙方负责），电价按本辖区内上半年度供电公司收购小水电上网*均电价计算折现金交纳（注xx如遇上网电价上调，承包电度的电价按有权单位批准的上网电价提高的幅度增加）。

　　3、乙方对承包标的享有自主经营权，在承包经营期间所发生的一切债权、债务由乙方自行承担，与甲方无关。

　　4、乙方在实行承包管理期间，应依法自主经营，自负盈亏，乙方在承包期内所发生的一切维修费用、管理工资及国家政策规定应缴税费（包括工商、税务、环保、安全、水利局等所有部门所要求的费用，除承包电度税款及水资源费由甲方负责外）乙方要全额负责。由于乙方引起的'税费不交等原因影响执照等不能年检或被注销，由乙方负责并赔偿。企业土地办证费用和企业有关证件年检费用由甲方负责。

　　5、如乙方要技改扩容必须书面报告甲方，并按工程基本建设程序报批，承包期满后水电站现有的水轮发电机组（250kw）及厂房和配套的水工建筑物，升压变压器，值班宿舍等设施归甲方，乙方对水电站进行技改或扩建，新增设施、设备在承包期满后归乙方所有。

　　6、乙方承包经营期间所有与电站有关证照及年检等事项由乙方负责。承包期间，乙方应合理使用甲方交付经营的财产和设施设备，并负有维护和保管的责任；未经甲方书面同意，乙方不得对交付的财产、设施设备变卖，不得转包他人，不得用于借贷抵押或担保。

　　7、因不可抗拒自然灾害造成重大经济损失，双方可另行协商。

　　8、乙方应按时支付承包金，无正当理由未支付承包金的，甲方可以要求乙方在规定期限内支付，乙方仍拒不支付的，甲方有权解除合同。

　　9、合同期满，若甲方要继续发包，在同等条件下，优先照顾乙方。

　　10、乙方应注意安全生产管理，落实安全措施，发生的一切安全事故所产生的一切法律责任、经济责任均由乙方自行负担，与甲方无关。

　　11、甲方应于合同生效后15天内将本合同所列的经营场所及主要设备移交给乙方经营、使用和维护，双方要办理交接手续；交接时，双方人员对承包标的进行清点并列出详细清单，双方代表签字后交接，《水电站承包资产移交清单》作为本合同的附件。

　　五、其他事项

　　1、违约责任xx在合同有效期内，双方应认真履行本合同，任何一方不得擅自变更、解除、终止合同。违反本合同条款规定的，视为违约，违约方应赔偿对方由此所造成的经济损失。乙方违约，甲方有权要求乙方赔偿一切经济损失。若甲方违约，乙方有权要求甲方赔偿一切经济损失。

　　2、解决争议办法xx本合同执行中发生争议，双方协商解决或向有管辖权的人民法院起诉。

　　3、本合同未尽事宜，根据《中华人民共和国合同法》经双方协商一致，可以订立补充协议，签订的补充协议与本合同具有同等的法律效力。

　　4、未尽事宜按有关法律、法规和文件的规定执行。

　　六、本合同自甲、乙双方签订之日起生效，任何一方均不得违约，否则，违约方应承担由此引起的全部法律责任和经济责任。

　　七、本合同共一式xx份，甲、乙双方各执壹份，有关部门存档。

　　甲方xxxx乙方xxxx

　　代表xxxx代表xxxx

　　xx年xx月xx日xx年xx月xx日

有关承包合同11

　　依据_________省_________农场_________文件规定，为明确土地所有权与土地承包经营权，特订立本合同。

　　一、合同双方

　　发包方(甲方)：____________________________

　　承包方(乙方)：_________住所：_____________

　　二、承包土地名称：甲方将_________大队_________号地耕地面积_________公顷承包给乙方。

　　三、承包期限：自________年_________月_________日至_________年________月________日。

　　四、承包土地用途：种植业生产经营。

　　五、地租价格：按_________省_________农场当年度规定的价格执行。

　　六、租金交付时间：当年_________月_________日前由乙方以现金方式交与甲方，以甲方出据的收款凭证为准。

　　七、合同保证金：为保证乙方认真履行合同条款，甲方按每公顷_________元的标准，收取保证金;乙方交付的保证金，甲方按当期银行利率计息，在双方解除合同时，甲方退回乙方。如乙方在承包期内违约，保证金做为违约金没收。

　　八、双方的权利和义务

　　(一)、甲方的权利和义务

　　1.发包国家所有依法由本单位使用的土地;

　　2.监督、检查乙方依据承包合同约定的用途合理有效使用土地，制止乙方损害土地和农业资源的行为;

　　3.按合同约定的租金价格和应交方式收缴租金;

　　4.维护乙方的土地承包经营权，不得非法变更、解除承包合同;

　　5.依照合同约定为乙方提供生产、技术、信息等服务;

　　6.尊重乙方的生产经营自**，不得干涉乙方依法进行正常的生产经营活动。

　　(二)、乙方的权利和义务

　　1.享有承包土地的使用、收益和土地承包经营流转的权利，有权自主组织生产经营和处理产品;

　　2.乙方对发包责任人擅自更改合同内容或不合理的摊派有权拒绝;

　　3.承包土地被依法征用、占用的，有权依法获得相应的'补偿;在承包期满或因故终止合同时，应使所承包的土地恢复原有状态;

　　4.维护土地的农业用途，不得用于非农建设，不得给土地资源造成损害;

　　5.按合同约定土地租金价格和交租时间及交租方式交纳租金。

　　九、土地承包经营权的流转

　　1.乙方经甲方同意，承包土地可采取转包、出租、互换等方式流转，流转的收益由乙方享有;

　　2.土地流转双方必须签定书面合同，并报甲方备案;

　　3.土地流转的期限不得超过承包期的剩余期限;

　　4.土地流转后的土地租金、交租时限、方式，仍按由乙方按合同规定执行。

　　十、违约责任

　　1.乙方没有认真履行合同中所约定条款，按约定期限交足租金、合同保证金时，甲方有权采取有效措施保证自己权益;

　　2.乙方在承租期内中断承租或出现弃耕、荒芜、改变用途和损害土地资源等行为，甲方有权收回土地、中止合同，并把乙方交纳的合同保证金作为违约金没收，情节特别严重的处以重罚;

　　3.由于一方违约，给对方造成经济损失的，过错方要按损失程度赔偿对方的经济损失;

　　4.甲方在合同期内不得单方强行收回出租耕地，如遇国家建设征地、统一规划农田基本建设、土地开发和综合治理等不可预见的事件发生，甲乙双方要按国家有关规定协商解决，并根据情况甲方负责对乙方承租耕地做适当调整。

　　十一、本合同如有未尽事宜，双方协商解决另立合同。

　　十二、本合同正本一式三份，甲、乙双方各执一份，基层单位一份。

　　甲方(发包方)：________________

　　发包责任人(签字)：____________

　　责任人身份证号码：______________

　　签订日期：______________________

　　签订地点：______________________

　　乙方(承包方签字)：____________

　　身份证号码：____________________

　　签订日期：______________________

　　签订地点：______________________

有关承包合同12

　　甲方xx

　　乙方xx

　　依据、及其它有关法律、法规，遵循*等、自愿、诚实守信的原则。甲方将住房的`屋顶防水工程承包给乙方施工，双方就屋面防水施工事项协商一致，订立本合同，供双方共同遵守。

　　一、承包价格xx甲方将整个防水屋面1000元承包给乙方。乙方应保证今后屋面不再漏水。

　　二、承包范围及方式xx包工、包料、包质量、包安全、包进度、包文明施工。

　　三、xx本合同价格包括材料现场转运、垃圾的清运、清除(运离施工现场)

　　四、xx达不到质量标准时，由承包人返工，因返工给发包人造成损失的，应赔偿发包人的损失;其返工费用全部由乙方承担。

　　五、xx本合同一式贰份，经双方签字盖章后即生效。甲乙双方各执一份。

　　甲方(盖章)xxxx

　　乙方(盖章)xx

　　签约日期xxxx年xx月xx日

有关承包合同13

　　发包方：________________________________（以下简称甲方）

　　承包方：________________________________（以下简称乙方）

　　甲乙双方经友好协商，在*等自愿的基础上，就乙方承包甲方所有的开开串串香餐馆事宜，达成如下协议：

　　第一条乙方承包经营餐馆

　　第二条餐馆的坐落、面积、装修、设施情况

　　1、承包给乙方的位于________________市________________区________路第________号和第________号门市。

　　2、本合同签订后________日内，甲乙双方共同对移交给乙方的财产进行清点。

　　3、甲方必须在________________年________月________日前将餐馆全部移交给乙方，由乙方进行简单装修（如安装空调、铺设地面等）。

　　4、上述门市房屋的承租权和室内财产属甲方所有，甲方应同餐馆经营权一并移交给乙方，供乙方经营使用。

　　第三条承包期限

　　承包期限共________月，自________________年________月________日至________________年________月________日止。

　　第四条承包金支付方式

　　1、本合同鉴订之日乙方付给甲方________________________元整（大写：________________________元整），________________年________月________日前乙方付给甲方________________元整（大写：________________元整）。乙方给甲方的承包金包含门市房屋租金，门市房屋租金由甲方负责向门市房屋所有权人支付。

　　2、承包金必须在约定的时间一次性付清。否则，视为乙方违约，甲方有权无条件地收回乙方的承包权。

　　第五条房屋修缮与使用

　　在承包期限内，乙方保证该门市房屋的使用安全，其所属硬件设施的维修责任由乙方自行负责。乙方不得擅自改变门市房屋的使用功能，严禁改变房屋的本体结构。否则，给甲方造成的一切经济损失由乙方全额赔偿。乙方在承包期限内所投入的不可移动的设备设施和室内的.装饰装修，在届满后无偿归甲方所有。

　　第六条安全责任

　　在承包期限内，乙方必须严格遵守国家法律、法规和相关规定，守法经营、文明经营，对就餐客户的食品安全承担全部责任，对来本店的客户以及本店工作人员承担全部人身安全责任和防盗等治安责任。

　　第七条餐馆的转包与转让

　　在承包期间，乙方无权处置甲方财产，更不得将承包权转让给第三方。否则，甲方有权收回承包权并追究乙方的赔偿责任。

　　第八条合同的变更、解除与终止本合同

　　1、本合同生效后具有法律约束力，甲、乙双方均不得随意变更或者解除本合同，需要变更或解除时，须经双方协商一致达成新的书面协议。

　　2、承包期满合同自然终止。

　　3、因不可抗力因素导致合同无法履行或者无法完全履行时，甲、乙双方协助商一致，可以变更或者解除合同。

　　第九条违约责任

　　甲、乙双方应全面实际履行本合同，不履行或者不完全履行的应负违约责任。

　　第十条免责条款

　　1、因不可抗力原因致使本合同不能继续履行或造成的损失，甲、乙双方互不承担责任。

　　2、因国家政策需要拆除或改造该的房屋，使甲、乙双方造成损失的，互不承担责任。

　　3、因上述原因而终止合同的，承包金按照实际使用时间计算，不足整月的按天数计算，多退少补。不可抗力系指不能预见、不能避免并不能克服的客观情况。

　　第十一条争议解决

　　本合同发生的争议，由双方当事人协商或申请调解。协商或调解解决不成的，依法向有管辖权的人民法院提起诉讼。

　　第十二条本合同未尽事宜，经甲、乙双方协商一致，可订立补充条款。补充条款及附件均为本合同组成部分，与本合同具有同等法律效力。

　　第十三条本合同自双方签字后生效。

　　第十四条本合同及附件一式两份，由甲、乙双方各执壹份。具有同等法律效力。

　　甲方（公章）：_________

　　法定代表人（签字）：_________

　　_________年____月____日

　　乙方（公章）：_________

　　法定代表人（签字）：_________

　　_________年____月____日

有关承包合同14

　　甲方：

　　乙方：

　　经甲乙双方协商同意，甲方现将位置于四都镇新四村黄塘嶂的黄塘嶂水库及甲方在黄塘水库边开挖的鱼塘承包给乙方用于水产养殖及其它相关养殖，在合法、自愿、公*的原则下签定以下合同条款：

　　一。承包面积：

　　水库水产养殖面积约30亩、水塘约3亩

　　二 、承包时间：

　　承包期为 年从20xx年 月至 年 月 日止。

　　三、承包费用：

　　前10年承包费为每年 元整（ ），后 年承包费为每年 元整（ ）于每年12月前准时上交甲方。

　　四、四方权力和义务：

　　1、承包期内甲方有权对乙方经营活动实施监督管理但不得干涉其合法经营。

　　2、 承包期内，甲方不得单方面解除承包合同，不得有任何理由干涉乙方合法自主经营及养殖行为。

　　3、甲方应在乙方入场前做好三通工作即通路、通水、通电。

　　4、承包期间甲方有义务维护乙方在水库、水塘的`合法养殖活动，因甲方原因或甲方原承包合同的问题导致乙方不能水库水面及鱼塘进行正常合法的养殖活动时，甲方应及时出面解决、如导致乙方不能继续养殖的，甲方应赔偿乙方的养殖损失。

　　五、乙方权力及义务：

　　1。乙方应按时合同约定时间及时缴纳承包费用。

　　2。包期间经乙方使用而产生的电费、水费、及其他养殖税费由乙方自行缴纳。

　　3。承包期间乙方不得在水库周边养猪。

　　4。承包期间乙方有义务帮甲方看管甲方名下的花木及其他基础设施不被损坏、偷盗。

　　5。为了养殖需要，可增设拦网，看守棚、网箱、鸡舍、鸭舍等合理措施，但不得影响水库工程设施安全和损害国家、集体和他人利益。

　　六、如因国家征收养殖损失补尝归乙方、其他补尝归甲方。

　　七、如果对合同发生争议，应由双方协商解决。协商不成的通过诉讼程序解决。

　　八、附甲方原承包合同复印件

　　九、本合同一式两份同等法律效力，经甲、乙双方签字后生效，双方不得违约。

有关承包合同15

　　甲方：_________

　　乙方：_________

　　为了加快林业改造和发展，乙方向甲方承包林地经营，经协调一致的基础上订立以下合同：

　　一、承包林地座落、名称、四至和面积：

　　1、林地座落：_________________________。

　　2、林地名称：_____________________________________。

　　3、林地四至：东：_____________；南：_______________；西：_____________；北：_______________。

　　4、林地面积：_______________________。

　　二、承包期限：______年（自_____年__月__日至_____年__月__日止）。

　　三、承包金及支付方式：承包金为人民币______________元整（￥：___________元）。由乙方一次付清。

　　四、在承包期内，甲方享有林地所有权，乙方享有林地使用权，林木所有权和使用权，允许继承、转让，在承包期内，如有开发、征收，林木征收费归乙方所有，林地征收费归甲方所有。

　　五、承包林地内禁止葬坟。

　　六、承包期结束之日，甲方终止乙方的林地使用权和林木竹所有权。

　　七、本合同生效后，双方应共同遵守，违者赔偿对方经济损失，直至承担法律责任。

　　八、本合同未尽事宜，由双方协商解决，如作出补充规定，补充规定与本合同具有同等法律效力。

　　九、本合同一式四份，甲方一份、乙方一份、村委会一份，林业工作站一份，签字后生效。

　　甲方：_________乙方：_________

　　日期：_________日期：_________

技术承包合同菁选（扩展8）

——承包合同菁选

关于承包合同(合集15篇)

　　随着法治精神地不断发扬，人们愈发重视合同，合同的地位越来越不容忽视，合同的签订是对双方之间权利义务的最好规范。那么大家知道正规的合同书怎么写吗？下面是小编收集整理的关于承包合同，希望对大家有所帮助。

关于承包合同1

　　甲方(发包方)：

　　乙方(承包方)：

　　为了充分地利用 县丰富的林业资源和乙方的技术、管理和劳动力优势，促进资源的开发利用，推动当地的经济发展。甲方决定将位于 的人工整地造林任务交给乙方负责实施。此经甲乙双方*等协商，特签如下协议：

　　一、造林面积、地点、树种和时间

　　1、造林面积：约1:1万的地形图勾绘计算的造林面积为准。

　　2、具体地点：。

　　3、造林树种：优良速生桉树。

　　4、造林时间期限：201 年 月 日至201 年 月 日。

　　二、造林技术要求

　　双方认可附件《甲方人工整地造林技术要求及施工投资单价、完成时间表》及《甲方造林技术规程》，并同意按此附件的规定和要求进行施工及管理。

　　三、管理投资和造林资金支付办法

　　1、双方接受附件《甲方人工整地造林技术要求及施工投资单价、完成时间表》的所有规定和要求。

　　2、甲方不承认任何附件《甲方人工整地造林技术要求及施工投资单价、完成时间表》规定范围以外的费用开支。

　　3、每一道工序完成先由乙方自行验收，并经甲方验收或抽样检查合格后才由甲方签字确认工程完成，按照验收结果支付工程款给乙方。每个单项工程完成后，经双方验收合格甲方才向乙方支付该单项工程款的80%，每个单项工程余下的20%，待到定植、补植工程完成后，甲方结清上个工程的余款10%，工程的10%待到整个造林承包任务完成，并经全面验收合格后才能统一结清。

　　四、施工监理及验收

　　1、甲乙双方将依据造林施工方案、附件《甲方造林技术规程》、附件《甲方人工整地造林技术要求及施工投资单价、完成时间表》和本合同对乙方各项工作进行施工监理及验收。

　　2、乙方在对每一道工序自行验收后，甲方对乙方所完成的各项工序抽样验收，合同后同甲方出具工程验收单，乙方凭验收单结算工程款。

　　五、甲、乙双方的责任

　　(一)甲方责任

　　1、负责办理造林项目所需的各种报批手续。

　　2、将没有山权林权纠纷的可直接用于整地造林的林地发包给乙方。

　　3、采购造林所需的'苗木、肥料等由甲方负责运到造林所在地通车的山头。

　　4、所租用的土地，在造林工作过程中若遇到人为的干扰和阻挠，必须无条件协助乙方解决。如因纠纷村民干扰等原因致使乙方不能继续施工造成乙方所有损失由甲方负责。

　　5、在实施本造林项目过程中，有义务对从事造林施工人员进行造林技术培训和指导。

　　6、按附件造林施工方案、附件《造林技术规程》、《甲方人工整地造林技术要求及施工投资单价、完成时间表》及本合同第三款的规定，及时足额支付各项工程款给乙方。

　　7、按合同规定及时到造林现场进行技术指导、检查、验收。

　　(二)乙方责任

　　1、制定施工方案和资金使用计划，落实施工所需人员、组织实施造林。甲方发包造林工程后，最迟不超过15天即要进场施工。

　　2、保证按照合同规定的技术标准施工，按时完成合同造林任务，并通过验收。有特殊情况的及时电话汇报并以书面形式通知甲方，以使甲方制定新的实施方案。

　　3、乙方的管理人员及施工人员，要遵守当地**的各种规章制度要尊重当地的风俗*惯，与当地群众搞好团结。不能在林区内进行违法活动。发生治安问题，要及时报告甲方及当地**处理。

　　4、有权支配使用甲方已核定范围的费用，实行费用包干，超支不补。

　　5、乙方必须与所聘用的承包者和雇请的民工签订劳动合同，明确双方的责任和权利，负责支付他们的一切费用。

　　6、为甲方管理人员到造林现场进行检查、验收、技术指导提供生活和工作的便利。

　　7、施工过程中自学接受甲方的施工监督。

　　8、乙方在施工过程中和在工地里面必须做到安全施工，做好安全防范工作，如发生安全事故的由乙方负责。

　　9、乙方承包本造林工程，造林成活率必须在95%以上，低于95%要自行补植。补植后成活还低于80%，甲方按80%价格支付，低于70%，按70%价格支付。低于50%，返工重种，费用由乙方自付。

　　六、本合同一经签订，甲、乙双方必须严格遵守。如乙方中途违约或不能按时按量完成施工任务，甲方有权拒付任何款项给乙方，本合同自然终止。

　　七、违约责任

　　1、乙方所负责的造林不达到附件规定的成活率、保存率、土地利用率，首先按相应比例在投资中扣减，其次再计算相应的损失，由乙方赔偿相应的损失付给甲方。

　　2、造林过程中因乙方不能严格执行造林技术要求，或有意将某些问题隐瞒甲方，造成造林合同不能按条款执行或造成损失的，乙方要负全部经济责任。

　　3、因甲方的责任而造成造林合同不能改造的由甲方承担一切责任。

　　4、因双方共同过失，使本合同无法履行或者无法完全履行的，则根据实际情况，由各方分别承担相应的违约责任。

　　5、若遇不可抗拒因素，如台风、龙卷风、战争、火灾、地震、山体滑坡、毁灭性病虫害、土地纠纷及恶坏人畜破坏活动等，致使承包造林人员所营造的林木不达标的，双方另行协商解决。

　　八、本合同未尽事宜，双方共同协商一致后签订补充合同条款，补充合同条款与本合同具有同等的法律效力。

　　九、本合同附有《甲方人工整地造林技术要求及施工投资单价、完成时间表》。

　　十、本合同一式贰份，甲乙双方各执一份，从签字盖章之日起生效。

　　甲方(公章)：_________乙方(公章)：_________

　　法定代表人(签字)：_________法定代表人(签字)：_________

　　_________年____月____日 _________年____月____日

关于承包合同2

　　发包人：木材厂，法定代表人：（下称甲方）

　　承包人：，身份证号码：（下称乙方）

　　经甲乙双方充分协商，就乙方承包加工甲方的木材厂事宜达成如下协议，双方应共同遵守。

　　一、合同标的甲方将座落于的木材厂承包给乙方加工。乙方对甲方所有的木材厂的现状已有充分了解，愿意承包加工甲方的上述木材厂，并保证合法操作。

　　二、承包方式乙方承包加工期间，实行按件计算，具体包括：锯木、刨皮、旋板以及切板等工序。

　　三、承包期限

　　1、承包经营期限为________年，即从________年____月____日起至________年____月____日止。

　　2、根据法律规定或本协议书约定，提前解除或终止协议书履行的，不受上述期限的限制。

　　四、承包保证金及缴纳方式乙方承包木材厂的承包保证金为元年，采取先缴纳后使用原则；乙方应按下列方式向甲方缴纳承包保证金：

　　五、甲方的权利与义务

　　1、甲方有权按协议约定的方式收取承包保证金，

　　2、甲方于本协议签字之日将木材厂加工所需的各种机器设备等交给乙方，并向乙方提供住宿及用餐场所，但人员由乙方自行聘请。

　　3、本协议签订后甲方应及时将木材厂移交给乙方使用。

　　4、甲方对移交给乙方承包加工管理的设施、设备等资产享有法定所有权，并享有监督权。

　　六、乙方的权利与义务

　　1、乙方应按约定及时足额缴纳承包保证金。

　　2、乙方应当在工商管理部门和甲方的授权范围开展各项加工活动。

　　3、乙方在加工期间所需的人员由乙方自行聘请，乙方必须严格予以管理；该所有的聘请人员由此所产生的工伤、斗殴等人身伤亡费用均由乙方自行承担。

　　4、合同期内，乙方对甲方提供的'资产设施、设备享有使用权并必须保持设备完好。如因使用期限已满自然损坏的设施，应由乙方及时上报甲方审定后报废，乙方不得擅自处理。

　　5、乙方在经营中不得违反国家的政策和法律，否则后果与经济责任自负。

　　6、未经甲方同意，不得擅自使用甲方财产对外提供担保，不得擅自处置甲方财产。

　　7、乙方不得在承包过程中将木材厂转让给第三方经营，一经发现甲方有权随时终止合同并追究乙方的违约责任。乙方必须遵循甲方的工作指示，不得以各种理由怠慢工作；因乙方的原因导致甲方不能交货而违约，由此产生一切损失由乙方承担。

　　8、乙方不得以木财厂的名义对外进行担保或从事与经营范围无关的经营活动。

　　9、乙方对于木材厂的消防设备设施应定期检查、维护、保养，对于因消防设施不达标而引起的灾难由乙方自行负责。

　　10、乙方应在本协议书解除或终止之日将所有甲方的资产全部移交给甲方。

　　七、违约责任甲乙双方应当全面履行本协议书的约定，任何一方违约的，守约方有权提前解除协议或终止本协议书的履行。违约方应向守约方承担违约金元；违约金不足以弥补守约方损失的，还应当赔偿守约方的损失。

　　八、其它

　　1、协议期满后，甲方如重新对外发包加工的，在同等条件下，乙方有优先承包权。

　　2、协议期满或解除后，原有设备及设施归甲方所有，乙方添置的设备设施归乙方所有，甲方可折价取得该部分设备设施。

　　3、协议中如有未尽事宜，应由甲乙双方共同协商作出补充规定。补充条款具有与本协议同等的效力。双方不愿通过协商、调解解决或者协商、调解不成的，由____市____区人民法院裁判解决.

　　九、本协议经双方签字后生效。

　　十、本协议一式两份，甲乙双方各执一份。

　　甲方：乙方：

　　________年____月____日________年____月____日

关于承包合同3

　　甲方：

　　乙方：

　　为认真贯彻集团党委和总裁提出的把政治、经济工作相结合和把机械做大做强、创中国机械行业名牌的工作要求，最终实现总裁提出“树百年品牌，建百年老店”的宏伟目标，为适应双星名牌机制运作合同化、市场化的要求，为消化****年不利因素，全面完成****年各项经营目标，为明确甲乙双方的责、权、利，经甲乙双方协商，达成以下承包合同：

　　一、承包有效期：****年1月1日——****年12月31日，共1年。

　　二、 乙方****年度承包经营指标：

　　1、销售收入：销售收入完成3000万元（不含税）；

　　2、利 润 ：250万元（按实际数额考核）；

　　3、回 款 额：3395万元；（货款回收率为97%）

　　4、应收帐款：600万元；

　　5、以加强技术创新，工艺改进为重点，深入贯彻总裁创新降耗的指示精神，按照总裁提出的“九高一低”的具体工作要求，****年实现挖潜增效、消化不利因素246万元的目标。

　　三、乙方经理在全面完成年度各项承包的经营指标基数时，可获得5—25万承包奖金，如承包的各项年度指标比承包基数超额或减少时，经理年终奖金按以下比例进行奖罚：

　　1、销售收入每比3000万元增加或减少100万元，扣罚或奖励 5000元；

　　2、利润每比250万元增加或减少20万元，奖励或扣罚5000元；

　　3、应收帐款每比600万元增加或减少50万元，扣罚或奖励 5000元；

　　4、在承包期内，乙方应加大力度实施技术创新，进行小改小革，提高企业技术含量，完成总公司下达的****年消化不利因素的任务，目标金额为：246万元。如期完成奖励1万元（必须有证据），每增加或减少30万元，扣罚或奖励20xx元。

　　每月全公司不低于30项合理化建议或创新项目，要有新活动，有竞赛，有评比、有宣传展示、有推广应用。每少一项，扣罚500元。

　　5、全年六大费用率25%，每减少或增加5%，奖罚年薪5000元。

　　四、其他承包内容：

　　1、在职工教育方面，带头及时学***文件和贯彻落实集团党委和汪总裁的'各项指示精神，贯彻执行好总公司的方针政策，开展多种形式的劳动竞赛，劳动竞赛每月不少于3项次；开展创新主题活动，每月不少于2次，每缺少1项次，扣罚1000元。

　　根据集团精神，加强思想政治工作，确保公司人员思想稳定，积极性高涨对一线职工、技术人员、管理骨干制订中长期培训计划，加强教育，进行全方位的培训，全面提高整体素质水*，为消化不利因素和长期发展打下人材基础。年内全体职工必须轮训一遍，参加培训的人数要达到90%以上，否则，每降低1%，扣罚1000元。

　　2、全年因合同、质量问题造成一次性损失10万元以上，按损失额的5%予以扣罚年终奖励。因质量问题，出现重大投诉，被媒体予以暴光造成严重社会影响的，每次扣罚5000-10000元；因质量问题造成50万元以上损失者直接予以免职。

　　3、加强成本管理，严格按总公司深化成本管理规定执行，全面实现“分段核算、一单一算”，每个件、每台设备都要算出成本。将成本管理进一步推向深入，加强成本控制；分配上引入市场机制， 实行内部市场化分配机制，通过成本倒推，在内部实行市场链管理，确立内部市场的主体和运行机制，首先在研究所内部实行产品模拟利润分配模式，降低设计成本。严格按总公司深化成本管理规定执行，奖励5000-15000元。对未按规定完成项目，视情节轻重报总经理批准，最高给予考核奖励10000-20000元额度。

　　4、加强安全管理，在承包期内，公司内或外出调试不允许发生人身伤亡事故和重大安全事故，轻伤率控制在0.4%以内，重伤率控制在0.01%以内，死亡率为0，财产安全损失控制在5万元以下。

　　每出现四级以上重伤1人，扣罚奖金5000-20000元。如出现死亡一人，取消年终奖金，出现群伤或死亡2人以上（含2人），直接予以免职，直至追究刑事责任。

　　造成5万元以上财产重大损失的，按损失额的5%扣罚年终奖金；造成损失30万元以上予以免职。

　　5、减员增效方面：对整个公司的人员构成情况，结合公司实际进行全面分析，利用创新管理等方法，实施减员增效。

　　管理辅助岗位进行定员、定岗、定酬、竞争管理，****年争取裁减后勤及二三线无定额人员5人；对一线人员加强组织，通过调整分配机制，提高工作效率、通过创新管理方法等减员5人。否则，每少减员1人，扣罚1000元年终奖金。

　　6、实施资金切块，加强资金成本管理，压缩资金占用，加快资金流动，全年资金占用2200万元，每减少或增加100万元，奖罚年终奖金5000元。

　　五、承包期内，在什么岗位享受什么待遇，因工作失误、失职的，因在岗位期间已享受了相应的岗位待遇，不再进行年终奖励。在承包合同期间，有突出贡献的予以重奖。

　　六、为保证本承包合同得到有效执行，签订本合同同时，签订合同人员要交纳承包合同风险金3万元。如有重大失职，导致重大损失，按本承包合同考核奖励不能抵扣损失的，从承包合同风险金中予以扣除。

　　七、副经理按经理的60%-80% 执行（或销售经理在达到以上要求的同时，按销售收入0.15 %比例+利润按3.3%比例+回款额1%比例+应收帐款0.61%比例执行）。

　　八、本承包合同考核期限定于次年5月份。

　　甲方： （章） 乙方： （章）

　　总经理（签名）： 经 理（签名）：

关于承包合同4

　　上缴利润基数包干，超收分成合同

　　发包方：＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿，简称甲方；

　　承包方：＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿，简称乙方；

　　企业经营者：＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿。

　　根据＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿，经双方协商，签订本合同。

　　一．承包形式

　　上缴利润基数包干，超收分成。

　　二、承包期限

　　自＿＿＿＿年＿＿月＿＿日起至＿＿＿＿年＿＿月＿＿日止，共＿＿年。

　　三、承包基数

　　＿＿＿＿年实现利润＿＿＿＿元，上缴利润＿＿＿＿元；＿＿＿＿年实现利润＿＿＿＿元，上缴利润＿＿＿＿元；＿＿＿＿年实现利润＿＿＿＿元，上缴利润＿＿＿＿元。

　　四、超收部分分成比例

　　乙方超额完成上缴利润指标时，根据超额部分的数额，以下列比例进行分配。

　　＿＿＿＿年，超收数额在＿＿＿＿元以下的，甲方＿＿＿％，乙方＿＿＿％；超收数额在＿＿＿＿元以上的，甲方＿＿＿％，乙方＿＿＿％。

　　＿＿＿＿年，超收数额在＿＿＿＿元以下的，甲方＿＿＿％，乙方＿＿＿％；超收部分在＿＿＿＿元以上的，甲方＿＿＿％，乙方＿＿＿％。

　　＿＿＿＿年，超收数额在＿＿＿＿元以下的，甲方＿＿＿％，乙方＿＿＿％；超收部分在＿＿＿＿元以上的，甲方＿＿＿％，乙方＿＿＿％。

　　五、乙方利润分成的使用

　　乙方对利润分成部分，根据下述比例建立生产发展基金、奖励基金和福利基金：

　　生产发展基金：＿＿＿＿年为＿＿＿％，＿＿＿＿年为＿＿＿％，＿＿＿＿年为＿＿＿％；

　　奖励基金：＿＿＿＿年为＿＿＿％，＿＿＿＿年为＿＿＿％，＿＿＿＿年为＿＿＿％；

　　福利基金：＿＿＿＿年为＿＿＿％，＿＿＿＿年为＿＿＿％，＿＿＿＿年为＿＿＿％。

　　六、主要经济技术指标

　　（一）固定资产增值：总额为＿＿＿＿元，其中＿＿＿＿年＿＿＿＿元，＿＿＿＿年＿＿＿＿元，＿＿＿＿年＿＿＿＿元。

　　（二）产品质量：＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿

　　（三）新技术开发：＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿

　　（四）企业升级：＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿

　　（五）＿＿＿＿＿：＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿

　　七、甲方在乙方承包期间，有权根据法律和合同的规定，对企业的经营活动进行监督检查，＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿；有权＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿；有权＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿。

　　甲方在乙方承包期间不得在法律和合同的规定之外随意干涉乙方的生产经营活动，并有义务：

　　（一）＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿；

　　（二）＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿；

　　（三）＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿。

　　八、承包期间，乙方享有国家法律、法规、政策规定的'经营管理自**。

　　企业经营者＿＿＿＿为乙方法定代表人，对企业经营管理中的下列事项，有依法自主决定的权利：＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿

　　九、违约责任

　　甲方在下列违约情况下，应负的责任是：

　　（一）＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿

　　（二）＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿

　　（三）＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿

　　乙方在下列违约情况下，应负的责任是：

　　（一）＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿

　　（二）＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿

　　（三）＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿

　　十、对企业经营者的奖惩

　　对企业经营者的奖励办法：＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿

　　对企业经营者的处罚办法：＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿

　　十一、合同的变更和解除＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿

　　十二、合同的担保＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿

　　十三、争议的解决方式

　　因本合同发生争议时，甲乙双方应协商解决。协商不成的，以下列第＿＿＿种方式解决：

　　（一）交＿＿＿工商行政管理局经济合同仲裁委员会裁决；

　　（二）交＿＿＿人民法院审判。

　　十四、名词和术语的解释＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿

　　十五、其他有关事项＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿

　　＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿

　　十六、本合同自＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿时起生效。合同正本一式２份，甲乙双方各执１份；副本１式＿＿＿＿份，分送＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿副本和正本有同等效力。

　　甲方：（公章） 乙方：（公章或个人签章）

　　地址： 地址：

　　法人代表（签章）： 企业经营者（签章）：

　　代理人（签章）：

　　签约日期： 年 月 日

　　签约地点：

　　〔说明〕承包方即乙方如是个人时，应在合同最后署个人姓名并盖章，企业经营者（签章）一栏不必填写。

关于承包合同5

　　为搞活林业经济、提高效益，按照国家有关法律和政策规定，双方通过*等自愿协商达成如下协议：

　　一、合同双方

　　甲方：

　　乙方：

　　二、承包事项

　　甲方将座落在大眼塘荒山面积大约200亩承包给乙方造湿地松(土地不流转，山上所有林木归甲方所有)。

　　三、造林要求

　　乙方必须按林业部门造林要求，行距23米，成活率保持在85%以上，负责林业部门验收合格。

　　四、双方责任

　　乙方在造林过程中所产生的一切费用自行负责与甲方无关，甲方在造林验收合格后应协助乙方向林业局退回造林押金。

　　五、其它事项

　　在林业局验收合格后，退回造林押金后，合同双方就无任何关系。如有其它事项，还可另行协商，补充条款，同具法律效应。

　　六、本合同一式二份，甲乙双方各执一份，并经甲乙双方签字后生效。

　　甲方(公章)：_________乙方(公章)：_________

　　法定代表人(签字)：_________法定代表人(签字)：_________

　　_________年____月____日 _________年____月____日

关于承包合同6

　　甲方： 乙方：

　　依照《民法典》《公司法》及其它有关法律，行政法规，在联合有限责任公司下属号井硐铅锌矿山开挖施工承包给乙方打硐开采施工，特订立本合同，希双方遵守约定。

　　一、协议内容 甲方有公司号井铅锌矿硐承包给乙方打硐开采，由乙方负责组织人员进行施工，甲方按人工掘挖井硐和人工开采方式及所有附属工程。现经甲、乙双方协商一致，由甲方承包给乙方施工，甲方按吨位和矿硐进尺计算的方式承包给乙方，按月计价支付全部施工打硐采矿款。

　　二、承包范围： 甲方在公司所承包的所有范围内，如出现区域山林权属纠纷，造成一切投资损失由甲方全权负责赔偿给乙方。

　　三、劳务费单价和结算

　　1、掘井打洞按米计价：施工工序，打眼放炮，装运弃出到弃土场，每米单价含出洞口运距40米内，在每月底对当月施工量进行收方计价，次月____日内付清。如甲方不按时付清工程计价款项或延迟收方计价付款时间，造成乙方损失，乙方有权停工并向甲方索赔所有损失。此单价在铅锌每米吨1.4万至2万元内，以后随着物价，随行就市，双方协商涨跌调价。

　　3、甲乙双方计价依据，以双方现场派住的管理人员签字为依据计价。

　　四、管理方法

　　1、甲方负责协调周边关系，处理协调一切纠纷和地方人、畜、路、自然和谐安全，配合好乙方全面施工工作。乙方负责全面施工生产工作，教育施工人员安全生产，文明施工。

　　2、在生产过程中乙方的上岗人员必须进行安全教育。乙方应当高度注意安全事故存在的隐患，出现隐患及时排除。乙方进入矿山打眼放炮人员，必须由熟练人员进行，不得聘请无技术的人员进行打眼炮工作。乙方应指派专业人员排除危石，仔细观察地质构造情况，及时排除可能出现的嘣塌事故，确保施工人员的生命安全。如出现工伤安全事故的'责任，由甲乙双方按有关规定赔偿和处理工伤事故的费用。

　　3、开采所需的爆破物品和所有机械设备和材料，由甲方负责采购提供给乙方使用，为了不影响乙方生产，甲方保证按时提供爆破物品给乙方使用。乙方使用的炸材按实际使用的数量在工程款中扣回支付甲方。其它由甲方负责。

　　4、甲方作为矿山业主，对提供给乙方劳务承包开采范围的矿点具备矿开采的合法手续，并负责保证乙方进入____区的三通一*工作。为乙方生产提供方便。

　　5、因甲方造成乙方施工时停工待料和甲方协调不力，出现停工待班，造成的所有损失由甲方负责赔偿给乙方。每个人停班务工费按120元天和赔偿其它所有损失。

　　五、因开挖时损害山林、草、树木植被，环保、自然灾害、泥石流等损失由甲方自行负责，与乙方无关。

　　六、搭建各种设施，由甲方协调占用。如因协调不力造成损失，由甲方负责赔偿。

　　七、本合同期限为________年，自________年____月____日至________年____月____日止。在承包期满后，乙方与甲方继续延续合同。

　　八、甲方必须保持本硐区域的完整性，不得再转包给其它方。

　　九、违约责任： 希双方都遵从协议，履行约定条款。不能违约，若违约，违约方赔偿守约方一切损失，并处罚违约金30万元补偿给守约方。

　　十、本协议一式三份，甲、乙双方各持一份，送交公司一份，具有同等法律效力。

　　十一、未尽事宜，双方协商解决，另定补充协议。如协商解决未果，诉讼到合同签订地或乙方居住地法院裁决。

　　十二、本协议经甲、乙双方代表签字之日生效。

　　甲方代表： 乙方代表：

　　签约地点：________年____月____日

关于承包合同7

　　(以下简称甲方)

　　(以下简称乙方)

　　根据《中华人民共和国合同法》，本着“*等互利，共同发展，双方共赢”的原则，为了明确双方的权力和义务，经双方友好合作上协议一致，同意签定以下合同。

　　一、承包形式为上交甲方年款。乙方承包后，只管经营管理，自付盈亏，开发新老客户维护市场，打开品牌知名度。卫生环保、社保等只交纳国税、地税、工人工资、水电费、电话费等经销费用全部由乙方负责。承包期限为壹年，自20_年12月日起至20_年11月日止。

　　二、每年上缴承包金额定为每个月乙方上交贰仟伍佰元人民币给甲方，本合同双方签定乙方应一次交完，每月承包金人民币贰仟伍佰元给甲方，一次性付清当月的承包金给甲方后方可继续承包，否则甲方有权终止本合同，并以违约处理，收回甲方的全部财产自己经营。合同期满后甲方应将押金贰仟元退还给乙方，双方的债权债务各自承担，互不相关。

　　三、乙方在经营期间所增加的美容美甲产品，以便承包期满后双方处理解决。乙方负责在甲方原有客户的.基础上积极开发新客户，打开更广的销路，为双方创造更大的经济效益。承包期间甲方不再购买美容美甲产品。

　　四、在本合同承包经营期间乙方必须严格规范操作设备，为确保设备的正常良好运转，正常保养和维护的费用和房租水电费、税收费等一切费用由乙方自付。负责客户保质保量保价经营合理。乙方一定要保证美容美甲产品出来的客户满意。

　　五、甲方负责把甲方原有的全部客户和经销商交乙方自己经营管理。在承包期间，如有相关部门检查抽检时，乙方必须及时通知甲方，甲方必须为乙方解决问题。

　　六、违约责任

　　1、甲方在乙方合同经营期间不得单方终止合同或转包他人，否则按合同法论处，负责赔偿1万元人民币给乙方做为违约金。

　　2、乙方在本合同期间不得擅自终止或转让他人，否则按合同法论处，负责赔偿1万元人民币给乙方做为违约金。甲方有权终止本合同。

　　七、本合同自双方签字盖章之日起生效。一式两份，甲方和乙方各执一份，双方应共同遵守履行，如违约者，按《合同法》论处。

　　八、本合同附件《设备清单》，《产品清单》各一份。

　　九、本合同期满后如果乙方不继续承包，乙方必须把甲方原有的设备原有的产品和原有的经销商客户全部交回给甲方。

　　十、合同期满后同等条件下乙方有优先权继续承包。

　　十一、本合同一经签字盖章具有法律效益，未尽事宜，经双方协商解决，如不能解决，由当地法院进行判决。

　　甲方(公章)：_________乙方(公章)：_________

　　法定代表人(签字)：_________法定代表人(签字)：_________

　　_________年____月____日_________年____月____日

关于承包合同8

　　包方:____________________________________地址:____________ 邮码:____________ 电话:____________法定代表人:____________ 职务:____________

　　承包方:___________________________________地址:____________ 邮码:____________ 电话:____________法定代表人:____________ 职务:____________

　　双方根据中国有关法律规定,在合法自愿基础上,经协商签订本合同,共同遵守。

　　第一条 承包形式为上交利润递增包干。

　　第二条 承包期限自___年___月___日起至___年___月___日止,共___年。

　　第三条 上交利润数额

　　1.承包方上交利润包干基数为___元。

　　2.承包方按____递增____%比例上交利润。

　　3.承包方上交利润时间按____计算,即___年___月交___元;__年___月交___元;__年__月交__元;___年___月交___元;__年___月交___元。

　　第五条 国家指令性产品供应计划和生产计划

　　第六条 主要经济技术指标

　　1.__年末固定资产原值____万元,承包期间固定资产增值总额为___万元,其中__年__万元;__年__万元;___年___万元;___年___万元;___年___万元。

　　2.国家资产的维护___________;设备完好率____%;固定资产净值率___%。

　　3.新产品开发____项,主要新产品是___ 。

　　4.承包期间技术改造投资总额___元;___年为___元;__年为___元;___年为___元。

　　5.产品质量要求________。

　　6.主要物资能源消耗指标_____。

　　7.安全生产和双保指标_______。

　　8.出口创汇指标________。

　　9.产值指_____________

　　10.上交利润_______________ 。

　　第七条 贷款归还,

　　承包前的债权债务处理:_________。

　　第八条 双方权利和义务

　　(一)发包方:

　　1.应按承包合同规定,监督企业管理好资产,监督企业依法经营,照章纳税,履行合同;做好指导、协商、服务工作。

　　2.承包方因经营管理不善,在____时间内完不成上交利润____%,或严重违法经营,或____的,发包方会同有关部门核查后,可依法定程序解除承包合同或者更换经营者。

　　3.按合同规定兑现奖罚条款。

　　(二)承包方:

　　1.承包方的经营者____是企业在承包期内的法定代表人,对企业的生产经营管理活动负有全面责任,按照《中华人民共和国全民所有制工业企业法》第45条规定行使职权。

　　2.在国家法律、政策、计划允许的范围内,承包方有权建立以经营者为首的'生产经营管理系统。

　　3.承包方必须遵守国家法律,执行国家政策和计划,完成合同规定的各项指标和任务,维护国家、企业和职工的合法权益,正确处理企业内部的分配关系。

　　4.承包方完成或超额完成承包指标时,分别下列情况,对企业经营者进行奖励(1)_________。(2)______.(3)____.

　　5.承包方完不成承包指标时,分别下列情况,对企业经营者进行处罚:(1)_____________。(2)____________(3)_______________。

　　第九条 违约责任

　　1.发包方违约或非法干预,给承包方造成经济损失,相应调整当年上交利润或延长承包期限。

　　2.承包方完不成上交利润指标,除由经营者和其他负责人按合同规定赔偿外,不足部分以企业资金补足。

　　第十条 解决合同纠纷的方式:

　　执行本合同发生争议,由当事人双方协商解决。协商不成,按( )项处理:

　　(1)由____ 仲裁委员会仲裁。

　　(2)向____ 人民法院起诉。

　　第十一条 双方约定的其他事项本合同自____起生效。

　　合同正本一式两份,发包方、承包方各执一份,副本一式____份,分送____,____,____。

　　发 包 方:____

　　法定代表人:______年___月___日

　　承 包 方:___

　　法定代表人:_____年___月___日

关于承包合同9

　　甲方：

　　乙方：

　　为了给人民医院家属院小区的业主创造一个清洁、优美、舒适的生活环境，创立一流的文明物业，树立良好的公众形象，经双方协商达成以下承包协议：

　　第一条：甲方将服务范围为

　　一．1、2、3、4、5号楼的楼道卫生;1.2号楼的垃圾道卫生。 二、楼前、楼后各主干道卫生。 三、小区绿化及灌溉。 上述三项环境卫生委托给乙方负责清洁。

　　第二条：保洁标准；上述环境卫生均要保持清洁，路面无纸屑等杂物，各号楼楼前垃圾堆放处每日给予清除。

　　第三条：甲方支付给乙方劳务费每月元，（其中500元做月考评奖金），支付日期为每月1日。

　　第四条：甲方的责任、权力、义务；

　　1.甲方免费为乙方提供一辆垃圾车及两把铁锨；

　　2.甲方有权对乙方的保洁区域进行监督和考核，根据考核评定情况，按保洁员的考核标准进行扣款；

　　3.甲方要支持乙方工作的开展，积极协助乙方做好清洁管理和清洁卫生宣传教育工作；

　　4.甲方如发现乙方违规作业，屡教不改者，甲方有权解除承包协议。

　　第五条：乙方的权力与义务要求：

　　1.乙方拥有甲方提供的'垃圾车、铁锨外，其余一切卫生工具自己解决。

　　2.乙方要爱惜甲方提供的保洁工具等，不得故意损坏、丢弃，此现象如经发现，由乙方负责赔偿。工作中安全问题由乙方自行负责；

　　2.根据甲方授权，对甲方委托的清洁区域及各项清洁服务必须认真完成，保持公共环境卫生整洁、舒适，确保达到甲方制定的作业标准；

　　3.遵守相关的规章制度；

　　4.根据乙方的工作性质不享受工休，乙方不享受甲方的其它各项福利待遇。

　　5.若小区由于卫生原因而引起上级监管部门的处罚措施，均由乙方承担全部责任。

　　第六条：单方解除协议须提前1个月通知对方，若未通知，则扣除当月劳务费，并付相应的违约金，本协议自双方签字之日起执行。

　　第七条：本协议一式两份，甲乙双方各持一份。

　　甲方： 乙方：

　　代表人：住址：

　　身份证号：

　　联系电话：

　　日月日

关于承包合同10

　　甲方：__________

　　乙方：__________

　　身份证号：__________

　　因甲方生产经营需要，经甲乙双方共同协商，由乙方承包甲方产品和原料（以下简称货物）的出入库装卸工作。

　　为明确甲乙双方的权利和义务，确保承包工作顺利完成，经甲乙双方共同协商，特制定以下货物出入库装卸工作的承包协议，供双方共同遵守。

　　第一条此承包协议工作的地点在甲方公司的厂区内部。

　　第二条承包费用及抵押金

　　2.1根据甲方实际情况，乙方按时完成甲方所安排的所有装卸任务。

　　2.2因为甲方工作任务受季节影响的不确定因素，劳务费按双方商定执行，甲方按月支付乙方月劳务费为_____，结算方式为每月底结算上月劳务费。

　　2.3乙方留一个月的劳务费在甲方处作为抵押金，当双方解除合同且无纠纷的情况下，于解除合同次月底甲方应无条件返还乙方所有抵押金。

　　第三条甲方的权利和义务

　　3.1甲方有权根据生产及发货的实际情况安排乙方进行装卸货物

　　工作。

　　3.2甲方有权根据生产、物流、天气等情况随时调整装卸货物的顺序及时间。

　　3.3甲方根据乙方装卸车的实际情况，有义务提供叉车、托盘等辅助机械或工具。

　　3.4在承包期间，甲方可为乙方不定期提供工装及简单劳动保护用品。

　　3.5在乙方按甲方要求完成装卸任务后，甲方有义务按月支付乙方相应的劳务费用。

　　3.6甲方有义务为乙方装卸人员提供工作餐，标准参照甲方公司内部标准。

　　3.7甲方配合乙方完成工作的叉车司机、仓库保管员等人员工资由甲方承担。

　　第四条乙方的权利和义务

　　4.1乙方有权自行组织装卸人员，但每班次不得少于四人。

　　4.2乙方装卸人员有义务接受甲方的装卸货物安排，并按甲方要求完成。

　　4.3乙方有义务在装卸过程中核对货物的型号、数量等情况，如有与货单不符，要及时通知仓储人员。

　　4.4乙方装卸人员有责任维护好自身的`人身安全及采取必要的安全防范措施。如果乙方认为甲方的工作安排会危及人身或财产安全，乙方有权拒绝。

　　4.5乙方须统一为装卸人员办理人身意外伤害保险，如出现安全事故全部由乙方承担责任以及费用。

　　4.6乙方装卸人员在装车的过程中不得损坏货物，如有损坏必须依照货物的价格按价赔偿，赔偿款从乙方当月劳务费中扣除。

　　4.7乙方装卸人员不得以非安全理由无故停工、**，否则甲方有权根据实际损失情况向乙方要求相应赔偿，并在当月劳务费发放中体现。如当月劳务费不足以赔偿甲方损失，甲方有权向乙方追偿。

　　4.8乙方在工作中要注意维护甲方的公司形象，不得在工作中以延迟装货、消极怠工等手段向物流等第三方索要财物，否则甲方有权对乙方违规装卸人员进行处罚。

　　4.9乙方装卸人员需遵守甲方的安全制度，不得在厂区范围内吸烟及使用明火，否则每人次罚款___元。

　　4.10乙方有义务对甲方仓库内防火、防盗等各项工作进行协助，并按规定执行甲方制定的各项规章制度。

　　第五条合同的变更、解除或终止

　　5.1双方可在协商一致的情况下，对本协议进行修改及变更，形式可为合同附页或重新制定。

　　5.2任意一方提出解除本协议需提前30日以书面形式通知对方。

　　第六条争议解决

　　因履行本协议发生争议的，由双方*等协商解决；协商不成的，甲乙双方均有权向各自住所地的人民法院提起诉讼解决。

　　第七条本协议自双方签字和盖章之日起生效，有效期为一年。

　　第八条本协议一式二份，双方各执一份，并具有同等法律效力。

　　甲方：___________

　　代表人：___________

　　乙方：___________

　　_____年_____月_____日

　　_____年_____月_____日

关于承包合同11

　　甲方：________有限责任公司伊吾县宝山铁矿

　　乙方：________工程公司驻新疆第十二工程处

　　为了明确双方经济关系和责任义务，依据《中华人民共和国合同法》及其他相关法律法规，结合本矿山具体情况，双方在*等自愿、协商一致的前提下达成如下协议，资双方共同遵守。

　　一、项目名称

　　伊吾县宝山铁矿10#、15#矿体露天开采项目。

　　二、承包范围及时间

　　1、范围：宝山铁矿10#、15#矿体露天铁矿开采工程。所采矿石运至破碎*台，所采废石运至废渣堆放地（工程费用只计剥采总量）。

　　2、时间：自20____年1月1日起到20____年12月31日止。

　　三、承包方式

　　乙方以包设备、包设施、包基建（搬迁基建双方协商解决）、包施工、包材料、包人工、包任务、保安全的大承包方式进行总承包。矿山施工生产的行政管理、设备（设施）管理、安全管理及培训教育，必须有乙方直接负责实施，工程不得进行分包或转包。

　　四、工程量及产量

　　20____年工程量18万吨；20____年按宝山矿业公司宝山铁矿下达的年度及月度生产计划执行。

　　五、采矿费用的计价

　　宝山铁矿10#、15#矿体露天开采，剥岩量和采矿量均按中段进行分别计价：

　　1、605中段以上，剥岩26.89元/m3,采矿22元/吨；

　　2、585-605中段，剥岩28元/m3,采矿23元/吨；

　　3、565-585中段，剥岩32.88元/m3,采矿24.23元/吨。上述价款均以在境界范围内实测数据为准。其他辅助工程不计价（单价中包含安措经费剥岩（采矿）1元/立方米（吨），该费用由甲方管理，双方共同协商使用范围，年末没有使用完的安措费返还乙方）。乙方所得劳务费按国家规定上缴各项税费。

　　宝山铁矿10#、15#矿体露工程预计在20____年12月31日之前闭坑，如果20____年年底前10#、15#矿体露天工程没有完工，宝山铁矿10#、15#矿体露天开采工程继续由温州第二井巷工程公司驻新疆第十二工程处承包，闭坑前的剥岩和采矿费用仍然执行本合同的.价格。

　　六、工程质量及矿石质量

　　原矿块度≤ 300mm，贫化率≤15％，损失率≤8％，总回采率不得低于95%,剥采比不大于设计要求。工程质量必须符合设计要求。如因人为因素造成矿石永久损失，甲方有权对乙方损失矿量价值的80％进行处罚。

　　七、费用结算

　　乙方生产的第一个月内，甲方原则上不予付款，进入第二个月后，甲方每月按实际工程量70％进行结算，其余30％在下月结算。

　　八、甲方权利和责任

　　1、向乙方提供所需的矿山技术资料，并提供采矿技术指导及监督管理。

　　2、负责采矿施工中的安全生产监督及督促乙方安全资金的投入。

　　3、负责矿山采矿生产外部关系的协调，确保矿山开采施工不受影响。

　　4、对乙方在安全生产方面的合理化建议及意见及时采纳，监督纠正乙方在开采过程中的采富弃贫、破坏性开采等各种违规违章行为。

　　5、对存在重大事故隐患可能造生产安全事故时，甲方有权责令乙方停产整顿。

　　6、确保依据本合同约定及时结算支付工程费用。

　　九、乙方权利和责任

　　1、严格按照设计进行工程施工，保质、保量、按工期完成承包任务。

　　2、按确定的设计方案提供采矿施工图并严格按照设计进行生产，严禁随意扩大采掘范围和随意堆放废石，未按设计生产乙方随意扩大的境界，甲方不予确认。

　　3、按要求进行采矿，回采率不得低于95%，贫化率不得超过15%，损失率不得超过8%。

　　4、配合甲方进行生产技术工作，严格服从甲方管理人员提出的一切合理化建议。

　　5、自行解决承包工程所需的一切材料、设备及费用。

　　十、施工进度保证

　　甲方在合同期内随时对乙方施工工程进行监督检查，因乙方技术能力等原因连续三个月不能按期完成甲方下达的月度施工和采矿计划的，视为乙方违约，甲方有权终止本合同的实施。

　　十一、违约责任

　　1、甲方责任

　　（1）不能按本合同兑付劳务款，造成工期延误，由甲方承担。

　　（2）因不可抗拒因素（如环境、政策、市场等）致使甲方无法经营，甲方需提前30天书面通知乙方，不属违约范畴，否则视为违约。

　　2、乙方责任

　　（1）工程质量不合格，应及时返工，由于返工造成逾期投产的，视为违约。

　　（2）工程不能按合同要求采出规定的矿石量，乙方按计划矿量与实际完成矿量的差额部分的矿价的10％向甲方支付违约金。

　　（3）确系因资金、技术等原因不能按期完工者，将解除合同，甲方不做任何补偿，乙方必须在甲方做出决定后的一个月内撤离工地。

　　十二、附则

　　1、甲乙双方应信守合同，认真履行合同各项条款，因不可抗拒因素导致本合同履行困难时，双方协商签订补充协议，与本合同有同等效力。

　　2、双方签订专门的安全管理协议作为本合同的附件，附件与本合同具同等法律效力。

　　3、本合同未尽事宜，双方协商解决,协商不成，可依法向哈密市人民法院起诉。

　　4、本合同经甲乙双方签订盖章后生效，有效期20____年1月1日起到20____年12月31日止。

　　5、本合同一式肆份，甲、乙双方各持贰份，具有同等法律效力。

　　甲方：______责任公司

　　乙方：______工程公司驻

　　伊吾县宝山铁矿新疆第十二工程处

　　甲方代表：________

　　乙方代表：________

　　二〇__年__月__日

关于承包合同12

　　甲方：(以下称甲方)

　　乙方：(以下称乙方)

　　根据××市规划与建设局和××绿化有限公司签订的工程施工合同，甲方将××绿化工程1标段的绿化委托乙方养护，经甲乙双方协商，达成如下协议：

　　一、养护项目相关情况

　　养护项目名称：××绿化工程1标段绿化养护

　　养护地点：

　　养护面积：

　　二、养护期限

　　养护期限自××绿化工程1标段工程竣工后至该工程移交给××建设局止。

　　三、养护职责

　　1、承*养护期限内，乙方应按照园林绿化养护操作规程及园林绿化养护质量标准，合理组织，精心养护，保质保量完成养护管理任务。

　　2、绿化设施及主要养护内容

　　(1)修剪：根据各类植物的生长特点、立地环境、景观要求，按照操作规程适时进行。

　　(2)施肥：根据各类植物的生长特点及植物对肥料的需要，要求年施肥不得少于2次以上，新种植物视生长情况，适时适量进行施肥，以保持各类植物的生长旺盛达到一定景观效果。

　　(3)除草：各类绿地、树穴、绿带要结合松土及时清理各类杂草。

　　(4)抹芽：主要用于乔木、大型灌木，对不定芽要及时清除，以保持树木骨架清晰，促使生长形态美观，营养集中。

　　(5)病虫害防治：病虫害防治是园林植物养护中较为重要的手段和内容，要根据各类植物的寄生对象及时做好预测预报，及时采取措施防治。

　　(6)抗旱、抗台、抗涝：旱季及新种植物要及时进行灌溉，防止植物因脱水而造成枯死。台汛期间要做好加固、排涝抢险工作，防止植物受损。

　　3、对本合同养护项目实施养护管理所用的一切劳动力、材料设备和服务由乙方自行组织，由此产生的一切费用由乙方承担。

　　4、承包期限内，本合同养护项目设施量发生减少及毁损的，乙方应及时补齐或修复，并自行承担所需费用。合同期限届满时，乙方应保证本合同养护项目设施量完好无损。未完好的，由乙方负责补齐或修复。届时，未补齐或修复的，甲方可自行或委托他人补齐或修复，费用由乙方负责。

　　5、乙方应定期向甲方汇报养护管理计划及有关措施。

　　6、乙方必须重视安全生产，确保全年不出安全责任事故。养护期间，养护工人由于操作不规范等因素造成的'安全责任事故，由乙方承担一切责任及损失。

　　7、根据合同的养护项目，三年养护经费为××绿化工程1标段竣工后工程量(即759863.00元)的5%，合计养护费大写叁万柒仟玖佰玖拾叁元整，小写37993元，承包方式为全额经济责任制承包。

　　8、三年养护经费待养护期满后一次性付给乙方，由业主方××建设局将原扣留的5%工程质量保证金通过移交验收后直接拔交给乙方。

　　四、一年园林养护工作具体安排：

　　一月份：全年中气温最低的月份，露地树木处于休眠状态。

　　1、冬季修剪：全面展开对落叶树木的整形修剪作业;大小乔木上的枯枝、伤残枝、病虫枝及妨碍架空线和建筑物的枝杈进行修剪。

　　2、行道树检查：及时检查行道树绑扎、立桩情况，发现松绑、铅丝嵌皮、摇桩等情况时立即整改。

　　3、防治害虫：冬季是消灭园林害虫的有利季节。可在树下疏松的土中挖集刺蛾的虫蛹、虫茧，集中烧死。1月中旬的时候，蚧壳虫类开始活动，但这时候行动迟缓，我们可以采取刮除树干上的幼虫的方法。在冬季防治害虫，往往有事半功倍的效果。

　　4、绿地养护：绿地、花坛等地要注意挑除大型野草;草坪要及时挑草、切边;绿地内要注意防冻浇水。

　　二月份：气温较上月有所回升,树木仍处于休眠状态。

　　1、养护基本与1月份相同。

　　2、修剪：继续对大小乔木的枯枝、病枝进行修剪。月底以前，把各种树木修剪完。

　　3、防治害虫：继续以防刺蛾和蚧壳虫为主。

　　三月份：气温继续上升，中旬以后，树木开始萌芽，下旬有些树木(如山茶)开花。

　　1、植树：春季是植树的有利时机。土壤解冻后，应立即抓紧时机植树。植大小乔木前作好规划设计，事先挖(刨)好树坑，要做到随挖、随运、随种、随浇水。种植灌木时也应做到随挖、随运、随种，并充分浇水，以提高苗木存活率。

　　2、春灌：因春季干旱多风，蒸发量大，为防止春旱，对绿地等应及时浇水。

　　3、施肥：土壤解冻后，对植物施用基肥并灌水。

　　4、防治病虫害：本月是防治病虫害的关键时刻。一些苗木出现了煤污病，瓜子黄杨卷叶螟也出现了(采用喷洒杀螟松等农药进行防治)。防治刺蛾可以继续采用挖蛹方法。

　　四月份：气温继续上升，树木均萌芽开花或展叶开始进入生长旺盛期。

　　1、继续植树：四月上旬应抓紧时间种植萌芽晚的树木，对冬季死亡的灌木(杜鹃、红花继木等)应及时拔除补种，对新种树木要充分浇水。

　　2、灌水：继续对养护绿地进行及时的浇水。

　　3、施肥：对草坪、灌木结合灌水，追施速效氮肥，或者根据需要进行叶面喷施。

　　4、修剪：剪除冬、春季干枯的枝条，可以修剪常绿绿篱。

　　5、防治病虫害：

　　(1)蚧壳虫在第二次蜕皮后陆续转

　　移到树皮裂缝内、树洞、树干基部、墙角等处分泌白色蜡质薄茧化蛹。可以用硬竹扫帚扫除，然后集中深埋或浸泡。或者采用喷洒杀螟松等农药的方法。

　　(2)天牛开始活动了，可以采用嫁接刀或自制钢丝挑除幼虫，但是伤口要做到越小越好。

　　(3)其它病虫害的防治工作。

　　6、绿地内养护：注意大型绿地内的杂草及攀援植物的挑除。对草坪也要进行挑草及切边工作。

　　7、草花：迎五一替换冬季草花，注意做好浇水工作。

　　五月份：气温急骤上升，树木生长迅速。

　　1、浇水：树木展叶盛期，需水量很大，应适时浇水。

　　2、修剪：修剪残花。行道树进行第一次的剥芽修剪。

　　3、防治病虫害：继续以捕捉天牛为主。刺蛾第一代孵化，但尚未达到危害程度，根据养护区内的实际情况做出相应措施。由蚧壳虫、蚜虫等引起的煤污病也进入了盛发期(在紫薇、海桐、夹竹桃等上)，在5月中、下旬喷洒10?20倍的松脂合剂及50%三硫磷乳剂1500?20xx倍液以防治病害及杀死虫害。(其它可用杀虫素、花保等农药)

　　六月份：气温高。

　　1、浇水：植物需水量大，要及时浇水，不能“看天吃饭”。

　　2、施肥：结合松土除草、施肥、浇水以达到最好的效果。

　　3、修剪：继续对行道树进行剥芽除蘖工作。对绿篱、球类及部分花灌木实施修剪。

　　4、排水工作：有大雨天气时要注意低洼处的排水工作。

　　5、防治病虫害：六月中、下旬刺蛾进入孵化盛期，应及时采取措施，现基本采用50%杀螟松乳剂500?800倍液喷洒。(或用复合bt乳剂进行喷施)继续对天牛进行人工捕捉。

　　6、做好树木防汛防台前的检查工作，对松动、倾斜的树木进行扶正、加固及重新绑扎。

　　七月份：气温最高，中旬以后会出现大风大雨情况。

　　1、移植常绿树：雨季期间，水分充足，可以移植针叶树和竹类，但要注意天气变化，一旦碰到高温要及时浇水。

　　2、排涝：大雨过后要及时排涝。

　　3、施追肥：在下雨前干施氮肥等速效肥。

　　4、行道树：进行防台剥芽修剪，对与电线有矛盾的树枝一律修剪，并对树桩逐个检查，发现松垮、不稳立即扶正绑紧。事先做好劳力组织、物资材料、工具设备等方面的准备，并随时派人检查，发现险情及时处理。

　　5、防治病虫害：继续对天牛及刺蛾进行防治。防治天牛可以采用50%杀螟松1：50倍液注射，(或果树宝、或园科三号)然后封住洞口，也可达到很好的效果。香樟樟巢螟要及时的剪除，并销毁虫巢，以免再次危害。

　　八月份：仍为雨季。

　　1、排涝：大雨过后，对低洼积水处要及时排涝。

　　2、行道树防台工作：继续做好行道树的防台工作。

　　3、修剪：除一般树木夏修外，要对绿篱进行造型修剪。

　　4、中耕除草：杂草生长也旺盛，要及时的除草，并可结合除草进行施肥。

　　5、防治病虫害：捕捉天牛为主，注意根部的天牛捕捉。蚜虫危害、香樟樟巢螟要及时防治。潮湿天气要注意白*病及腐烂病，要及时采取措施。

　　九月份：气温有所下降，迎国庆做好相关工作。

　　1、修剪：迎接国庆工作，行道树三级分叉以下剥芽。绿篱造型修剪。绿地内除草，草坪切边，及时清理死树，做到树木青枝绿叶，绿地干净整齐。

　　2、施肥：对一些生长较弱，枝条不够充实的树木，应追施一些磷、钾肥。

　　3、草花：迎国庆，草花更换，选择颜色鲜艳的草花品种，注意浇水要充足。

　　4、防治病虫害：穿孔病为发病高峰，采用500%多菌灵1000倍液防止侵染。天牛开始转向根部危害，注意根部天牛的捕捉。对杨、柳上的木蠹蛾也要及时防治。做好其它病虫害的防治工作。

　　5、节前做好各类绿化设施的检查工作。

　　十月份：气温下降，十月下旬进入初冬，树木开始落叶，陆续进入休眠期。

　　1、做好秋季植树的准备，下旬耐寒树木一落叶，就可以开始栽植。

　　2、绿地养护：及时去除死树，及时浇水。绿地、草坪挑草切边工作要做好。草花生长不良的要施肥。

　　3、防治病虫害：继续捕捉根部天牛。香樟樟巢螟也要注意观察防治。

　　十一月份：土壤开始夜冻日化，进入隆冬季节。

　　1、植树：继续栽植耐寒植物，土壤冻结前完成。

　　2、翻土：对绿地土壤翻土，暴露准备越冬的害虫。

　　3、浇水：对干、板结的土壤浇水，要在封冻前完成。

　　4、病虫害防治各种害虫在下旬准备过冬，防治任务相对较轻。

　　十二月份：低气温，开始冬季养护工作。

　　1、冬季修剪：对些常绿乔木、灌木进行修剪。

　　2、消灭越冬病虫害。

　　3、做好明年调整工作准备：待落叶植物落叶以后，对养护区进行观察，绘制要调整的方位。

　　x年x月x日

　　xxxxxx有限公司

　　五、考核验收

　　甲方每月不定期采取普查与随机抽查相结合的办法，对乙方养护质量进行考核验收。

　　六、附则

　　1、所有经费，甲方不再对乙方进行取费。

　　3、未尽事宜，甲乙双方协商解决，并作书面补充协议，补充协议与本合同具有同等效力。

　　七、本合同一式四份，甲乙双方各执二份，经双方签章后生效。

　　甲方：

　　乙方：

　　法人代表：

　　法人代表：

　　合同签订时间：年月

关于承包合同13

　　发包方：

　　承包方：

　　工程名称：

　　发包方： (简称甲方) 承包方： 劳务承包队(简称乙方)依据《中华人民共和国合同法》、《劳动法》、《建筑法》和有关法律、法规，就本工程具体情况，为明确双方的权利、义务及经济责任，经甲、乙双方协商，同意签定如下合同：

　　第一条 工程名称：

　　第二条 承包内容：

　　防雷、接地，施工现场的临电所用电，所有配电箱(柜)的安装及维修。

　　第三条 承包要求：

　　3.1、工期要求：根据甲方施工任务单要求，乙方承包的分部(分项)工程，按主体、装饰工程进度配合施工。

　　3.2、质量要求：乙方承包的分部(分项)工程，其质量按国家现行验收标准验收。

　　3.3、安全文明要求：乙方必须遵守项目部的安全文明生产制度，服从项目部管理人员的安全文明教育及监督，工地所需工人的雇用、解雇及其他管理的权利和义务均由乙方负责。

　　3.4、成本要求：甲方按定额含量供给乙方材料，乙方必须按照各工序的操作规程进行施工，不得随意浪费材料。

　　3.5、合同价款：

　　乙方承包的工程，必须达到合同约定的质量等级。(以监理公司及**质检部门的检验结果为准)。

　　承包形式：劳务工资总承包，按 以 元/*方米计算。

　　承包形式，付款方法及结算程序：

　　4.1、承包形式：劳务工资承包(含部分小材料，有胶水、胶带、胶布、油漆、锯条、绑丝、焊条、焊锡、焊锡膏，工具)。

　　4.2、结算程序：首先乙方所干分部分项工程必须达到合同约定等级要求，甲方按照完成工程量(分二、四、六、八或主体封顶每月工程量的70%的50%支付给乙方劳务费，完工后扣留5%的保修金，保修期限为一年，剩余部分一次付清，保修到期后，扣除保修期间发生的修理费，剩余部分一次支付给乙方。

　　第五条 双方的权利和义务及管理

　　5.1. 1、甲方有权要求乙方达到合同约定的质量等级，要求乙方严格按照设计文件、技术交底和国家有关规范进行施工，遵守甲方的技术质量管理制度。

　　5.1. 2、甲方有权要求乙方按合同约定的.工期完成所承包的工程项目。

　　5.1. 3、甲方有义务按合同约定支付乙方劳务费。

　　5.1. 4、甲方有义务按约定向乙方提供施工机械、安全设施。

　　5.1.5、甲方有义务按施工进度和预算定额需用量按时提供材料。所有的材料、工具等必须采用计划和统计领料制度，否则出现任何延误工期等相关问题，乙方不承担任何责任。

　　5.1. 6、甲方有义务办理因不可抗拒及非乙方原因造成工期顺延手续。甲方有义务统一办理乙方施工人员意外保险手续。

　　5.2、乙方的权利和义务

　　5.2. 1、乙方有权拒绝甲方违反国家法规，施工规范及安全操作规程的指令行为。乙方特殊工种操作人员必须持证上岗。

　　5.2. 2、乙方在遵守本合同条款的前提下，有权要求甲方按合同约定发放给劳务费。

　　5.2. 3、乙方有权依法雇佣和解雇自己的劳工。

　　5.2. 4、乙方有权积极组织雇佣劳工进行安全生产、文明施工，严格管理劳工遵纪守法，并达到本合同规定的质量等级和工期等条款要求的义务。

　　5.2. 5、乙方要质量管理上有依照规范施工，按验收标准组织进行自检的义务，并做到工完场清。

　　5.2.6、乙方要依据甲方所付的工资比例，及时、合理的支付给工人，无故不得拖欠、推迟或折扣工人工资，如有此类现象发生甲方可以直接发放工人工资。并处罚乙方一定的罚款。

　　5.2. 7、乙方进入施工现场必须严格按照安全文明工程进行施工。

　　5.2. 8、乙方对所负责内的临电及工程用电负有管理权。

　　5.2.9、乙方进入现场必须佩戴安全帽，手头工具自理。

　　5.2. 10、施工现场的临电必须符合安全文明规范要求。

　　5.2. 11、甲方对乙方提出的整改意见，乙方应及时进行整改，如出现安全事故，由乙方全权负责。

　　5.2.12、夜间施工时，乙方无条件提供加班值班人员，不得缺*，如有发现，每次罚款500-1000元。

　　5.2.13、乙方应与甲方其他工种积极配合施工，不得有意拖延工期，每发现一次，罚款3000-10000元。

　　5.2.14、甲方负责提供住宿。

　　5.2.15、乙方有义务对生活区临电和现场机具用电进行维护和检测，保证现场临电的正常运行。

　　5.2.16、甲方有权对乙方进行管理，如乙方过分不服从管理，甲方有权请退乙方出场，工程款按总工程量的50%结算。

　　第六条 合同生效、终止

　　6.1、本合同自双方签字(盖章)生效，双方结清价款即终止。

　　第七条 附则

　　7.1、本合同未尽事宜，双方另议。

　　7.2、本合同双方约定的日常事宜，由甲方工程项目部负责执行。7.3、工程变更发生人工费累计在1000元以内不另行计算，超过1000元按每定额工日48元/工日，累计全部计算。

　　7.4、解决争议方式：发生争议由双方协商解决。如协商不成时向东胜区人民法院提起诉讼。

　　发包方：

　　法人代表：

　　项目经理：

　　地址：

　　电话：

　　承包单位(人)：

　　代表：

　　地址：

　　电话：

　　身份证号码：(附复印件)

　　合同签定日期： 年 月 日

关于承包合同14

　　发包方： (以下简称甲方)

　　承包方： (以下简称乙方)

　　经双方友好协商，甲方同意将 西乡商会大厦 项目工程的通风及消防给水分项工程委托给乙方施工，双方本着*等互利、友好合作、保质高效的原则，特订立本协议，以资双方共同遵守执行。

　　一、工程概况：

　　1、 工程名称：西乡商会大厦通风工程安装施工

　　2、 工程地点：深圳市宝安区西乡兴业路与共乐路交汇处

　　3、 承包范围：

　　西乡商会大厦楼体内除空调风管以外所有设计范围内的通风及消防给水工程安装施工。具体见附后的工程预算清单。

　　4、 质量等级：按相关设计及施工规范要求施工 ，达到国家有关消防通风质量验收合格标准。

　　二、承包方式：

　　乙方以包工包料包施工机具的方式进行承包(甲方只提供材料垂直运输机械及临时水电接驳口)。

　　三、工程款支付及结算方式

　　1、 乙方进度款支付如下：在完成地下室通风设备及风管安装与消防给水工程经我方初验合格后支付总款项的20%，款项为 万元，在主题结构封顶后完成楼宇内所有风管及通风设备设施安装后支付总款项的40%，款项为 万元，在完成通风设施与消防联动测试合格后支付总款项的20%，剩余款项在发包人办理审计结算后28天内付清余款(扣除工程质量保证金4%)。质量保证金在工程竣工验收合格满一年后，无质量问题时在一个月内退还50%(无息);满两年且无质量问题时在一个月内再退还50%(无息);

　　四、工期要求

　　乙方必须配置足够数量的技术工人及1人以上的管理人员在现场作业。在施工过程中，乙方必须接受我方项目经理部统一制定的工期进度安排，满足和服从我方总体进度要求和进度计划，不得延误。若超工期每一天赔偿甲方500元，以此类推，在乙方工程款中扣除。若乙方因人员、设备或技术力量不足造成进度或质量达不到要求的，甲方有权另聘班组进行赶工，其赶工的费用按本合同承包单价的两倍付给另聘班组，分割项目结算价款做为乙方借支工程款，乙方应无条件予以签字认可。

　　五、施工质量

　　1、 乙方应保证按施工图、会审纪要、设计变更、施工组织设计、施工方案、技术交底及规范等组织施工，若有临时更改，以甲方的水、电技术负责人书面通知或在施工图上签字为准，方可施工。

　　2、 乙方施工的分部分项工程验收必须一次性合格，如验收不合格造成返工及工期延误所产生的费用将由乙方负责，每延误一天罚款1000元。

　　3、 乙方对甲方项目部的技术、安全交底要认真及时执行。

　　4、 乙方完成的成品项目经有关部门检查及验收后，若发现存在质量问题，乙方应无条件及时无偿修复至规定的验收标准，同时甲方项目部可根据实际情况进行经济处罚，具体整改期限:分项验收前，在发出通知的2小时内;分项验收后，在发出通知的半天时间内。若乙方不执行整改，甲方将派他人进行修复，所产生相关费用均由乙方负责。

　　5、 所有质量验收及工期要求按业主方与甲方所签合同要求同步进行。

　　6、 水电施工时半成品及成品保护工作由乙方自负。

　　六、安全生产文明施工

　　1、 乙方必须严格遵守***生产法规，遵守公司有关规章制度。确保现场安全生产文明施工，确保施工安全，如安全事故或被有关部门处罚的，其经济和法律责任概由乙方负责，与甲方无关。

　　2、 一切服从现场管理人员指挥，不得任意盲目生产，若不按操作规程作业，导致事故发生，其所有费用均由乙方字符，并承担应有的法律责任。

　　3、 应保护施工现场的各类防护设施，不得私自乱拆乱搭，如发现每处罚300元，如施工需要须向项目部汇报后再实施。

　　4、 乙方所有现场施工管理人员的安全文明防护用品(如安全帽、安全带、胸卡及其它防护用品)由甲方负责提供，费用由乙方承担。

　　5、 各种机具电缆必须合格，禁止私拉乱接，绝对禁止使用防护措施不合格的机具和漏电安全保护系统不全的电器、机具。

　　6、 严禁抛掷材料、工具及其他物品，避免堕物伤人。

　　7、 乙方按照江西省文明工地标准管理施工现场，若乙方范围内工作达不到文明工地要求，结算单价按达不到优良标准的约定执行。

　　8、 各种电动工具应保证有完好的防护罩，电线应用电缆线，不得使用护套线、花线，电线应架空，否则发生事故由乙方负责。电动工具要有专人使用，特殊工种应持证上岗。

　　9、 所有现场材料必须按规定分类整齐堆码，余材废料必须清捡，外架上不能堆码材料，掉至水*网、硬防护的材料必须按要求定期清理。

　　七、甲、乙双方的职责

　　(一)、甲方责任

　　1、甲方应于施工前向乙方提供施工图纸两套并进行安全技术交底，监督乙方按照施工方案或单项作业计划进行施工。

　　2、甲方应根据工程特特点与有关规定制定技术安全保证措施，以保证工人的施工安全。

　　3、甲方应提供水源、电源及材料机具维修场所、修补孔洞所需的水泥砂石。

　　4、协助乙方解决进退场时的.运输及吊装。

　　(二)、乙方责任

　　1、严格按照设计图纸、施工规范、有关技术要求及其施工组织设计组织施工，确保工程质量达到约定的标准，合理安排作业计划，投入足够的人力保证工期，并做好相关工程资料以满足验收所需要。

　　2、自觉遵守法律法规有关规章制度，自觉接受甲方及有关部门的管理、监督和检查，接受甲方随时检查其设备及使用情况。

　　3、乙方应教育工人严禁偷盗行为，若发现乙方工人偷盗甲方项目部或其他班组材料、机具等，每人次罚款乙方1000~3000元，直接从进度款中扣除，并将当事人送交当地**机关处理。

　　4、甲方委派的一名水、电技术负责人(负责技术指导，协助与各方沟通及签证工作)，其工资费用(工资6000元/月)由乙方负担(两年24个月)，在每次支付进度款时扣回。

　　5、保修期为竣工验收合格交付使用日起算两年内，在保修期内出现的质量问题由乙方负责。

　　6、所有水电材料须有正式完税发票(达到结算总额的50%以上)。

　　八、主要规章制度及违规处罚

　　1、乙方进场的施工工作人员身体应健康强壮、素质高、不得出现各种疑难病症病人和传染病人，以及犯罪人员，否则一经发现立即清出工地或送交当地**机关处理。

　　2、严禁包庇窝藏各类违法犯罪分子，如违反本规定的班组长承担主要责任。不准聚众赌博、打架斗殴、在本工地如发生打架斗殴应及时制止并报项目经理部处理，情节严重者交送**部门处理;乙方施工人员若在工地赌博及斗殴，每次处罚1000~3000元，从乙方进度款直接扣除，参与人员无条件退场。

　　3、不得使用电炉、电炒锅、电饭煲、电热棒等大功率电器及煤油炉、液化汽等易燃易爆物品呢，否则发现没收，并每次处罚200元，从乙方进度款直接扣除。

　　4、乙方工人进场应持进场劳务证、身份证、计划生育证、当地派出所暂住证、职业资格证、并持证上岗。工人进场应上交一寸免冠彩色相片两张，身份证复印件两份。

　　5、乙方应定期组织工人做好安全教育及培训，并向甲方提供每次培训活动的专业资料，无提供资料者每次罚款100~200元。

　　6、乙方严禁聘用18周岁以下55周岁以上(女工50周岁以上)的作业人员，乙方工人不得带家属和小孩进入工地，否则发生事故由乙方负责。

　　7、乙方不得穿“三鞋”、打赤脚上班，并正确佩戴好安全防护用品，否则每次罚款50元，由乙方进度款中扣除。

　　8、密切配合好兄弟班组的施工，以免耽误工期。

　　9、不能随意拆除或挪动工地安全防护设施，否则将给予严厉的经济处罚并追究责任。

　　九、违约

　　在乙方发生下列情况之一时，甲方可以随时解除合同并将乙方清退出场，乙方必须自行退场并付清所属人员的劳务工资，甲方按乙方所完成量的60%给予结算，同时本合同终止，乙方应在甲方退场通知后叁天内无条件退场，借口拖延每天罚款壹仟元;

　　1、 违反法律、法规和治安管理条例的;

　　2、 严重违反甲方的规章制度、违反劳动纪律且屡教不改的;

　　3、 施工过程中，经相关人员连续叁次检查达不到甲方对工期、质量、安全生产的要求的;

　　4、 违反操作规程，经教育不改的;

　　5、 乙方因技术力量。机械设备或劳动力不足导致进度严重滞后的;中途发生较大的质量事故及乙方技术力量不足，施工质量差的;

　　6、 多次不服从甲方管理人员合理指挥调配的;

　　7、 乙方现场管理人员未经请假连续三天不在工地，或把该工程再次进行转包的。

　　十、其他

　　1乙方支付给甲方合同履约保证金30万元，在工程完成至正负零(基础)后七日内退还履约保证金20万，主体封顶后七日内退还履约保证金10万。履约保证金均不计利息。

　　2、甲方临时需要乙方工人时，杂工按80元/工日、技工按120元/工日计算人工费，该费用当月进行结算，若甲方使用乙方材料应予以签证。

　　3、乙方每次进度款，须现场项目经理、预算、技术、质量、安全人员签字后以转账形式支付。

　　4、若甲方未能按时付清尾款，则欠款部分按银行同期利息补偿乙方。 5、本合同条款如有与甲方和业主方所签合同条款想矛盾(或冲突)之处，则按甲方和业主方所签合同条款内容执行(专指施工质量、进度、安全及材料要求等)。

　　6、若因业主方原因造成的可索赔工期及费用，乙方提供资料甲方协助配合。

　　7、本合同未尽事宜，双方另行协商订立补充协议，作为本合同的附件，与本合同具有同等法律效力。争议解决方式参照甲方与业主所签合约。

　　8、本合同一式肆份，甲方执叁份、乙方执壹份，本合同自双方签字盖章之日起生效，工程完工，付清尾款后自然失效。

　　甲方代表：(盖章)

　　年 月 日

　　乙方代表：(盖章) 身份证号码：

　　年 月 日

关于承包合同15

　　合同编号：________________

　　托修方：________________

　　签订地点：________________

　　承修方：________________

　　签订时间：____年__月__日

　　一、车辆型号：

　　车种：_______牌照号：_______发动机型号：_______

　　车型：_______底盘号：_______发动机编号：_______

　　二、车辆交接期限（事宜）：

　　送修：_______

　　接车：_______

　　日期：_______

　　方式：_______

　　日期：_______

　　方式：_______

　　地点：_______

　　地点：_______

　　三、维修类别及项目：________________________________________

　　________________________________________________________

　　预计维修费总金额（大写）________（其中工时）________

　　四、材料提供方式：________________________________________________

　　五、质量保证期：

　　维修车辆自出厂日起，在正常使用情况下，________天或行驶________公里以内出现维修质量问题承修方负责。

　　六、验收标准及方式：______________________________________________

　　七、结算方式及期限：________________________________________________

　　现金________转账________银行汇款________期限________

　　八、违约责任及金额：

　　九、如需提供担保，另立合同担保书，作为合同附件。

　　十、解决合同纠纷的`方式：本合同在履行过程中发生争议，由当事人双方协商解决。协商不成，当事人双方同意由仲裁委员会仲裁（当事人双方未在合同中约定仲裁机构，事后又未达成书面仲裁协议的，可向人民法院起诉）。

　　十一、双方商定的其他条款

　　托修方单位名称（章）：承修方单位名称（章）：

　　单位地址：__________

　　单位地址：__________

　　法定代表人：__________

　　法定代表人：__________

　　代表人：__________

　　代表人：__________

　　电话：__________

　　电挂：__________

　　电话：__________

　　电挂：__________

　　开户银行：__________

　　开户银行：__________

　　账号：__________

　　账号：__________

　　邮政编码：__________

　　邮政编码：__________

技术承包合同菁选（扩展9）

——承包合同菁选

关于承包合同(合集15篇)

　　随着人们对法律的了解日益加深，很多场合都离不了合同，合同是对双方的保障又是一种约束。那么合同书的格式，你掌握了吗？下面是小编收集整理的关于承包合同，欢迎大家分享。

关于承包合同1

　　甲方：

　　乙方：

　　20xx年 月 日

　　甲方(发包方)：_________

　　现地址：_________

　　乙方(承包方)：_________

　　现住址：_________

　　身份证号码：_________

　　为了落实联产承包责任制，充分调动生产积极性，提高经济效益，甲方经研究决定，将鱼塘进行招标承包，乙方参加竞投中标。现经甲乙双方协商一致，订立合同条款如下：

　　第一条乙方承包鱼塘的土名：_________，鱼塘面积：_________亩_________分_________厘。

　　第二条承包期限_________年_________月，即从_________年_________月_________日至_________年_________月_________日止。

　　第三条承包金额和缴交方法：鱼塘承包总金额为_________万_________仟_________佰_________拾_________元_________角_________分。鱼塘每年承包金额为_________万_________仟_________佰_________拾_________元_________角_________分，每年的承包金应于当年_________月_________日前一次性缴交完毕。

　　第四条在承包期内，乙方所承包的鱼塘需要用电必须服从电管站的管理，并按照甲方指定地方装上电表和漏电开关，才能用电，一切费用由_________方负责。电费由乙方负责。

　　第五条甲方提供鱼塘给乙方承包经营，乙方必须按规定养殖水产物，不允许随意改变其使用用途和破坏鱼塘，期满后按原貌交还给甲方(包括塘基修复)。

　　乙方养鱼、新放鱼苗、看管鱼塘(或河道、水库、湖面)的费用，均由乙方自理。

　　乙方在捕捞鱼时，严禁使用电鱼、毒鱼、炸鱼等危险办法。

　　第六条在承包期内，乙方经甲方同意需在塘基建设建筑物或种植农作物，期满后应拆除搬迁或停止耕作，若新承包者愿意受让，可继续保留，但绝不允许前者保留使用，否则甲方有权雇请民工强制进行拆除，所需一切费用，仍要乙方支付。

　　第七条在承包期内，因国家建设或者乡镇需要征用土地时，甲乙双方应无条件服从，本合同同时解除。征地单位按征用土地的有关规定予以补偿，有关青苗补偿费归乙方，土地补偿费和其他补偿费归甲方。

　　第八条养鱼与农业用水发生矛盾时，甲方必须保证乙方用水最低水位线不低于_________米。

　　乙方需要排水或抽水时，甲方应及时提供抽水机给乙方使用。

　　如发生偷、毒、炸鱼等情况，甲方应积极协助乙方处理。

　　甲方有权督促乙方完成合同规定的义务。

　　第八条乙方在承包期间有下列情形之一的，甲方有权解除合同，并无偿收回发包的鱼塘：

　　1.乙方擅自将承包的鱼塘转让、转租、转包、转借、或者以合作，联营为名，实质是改变承包经营者的(若遇特殊情况经甲方批准并办妥手续者除外);

　　2.乙方丢荒、丢耕、或未经甲方同意擅自改变承包鱼塘的用途和进行破坏性、掠夺性经营，经甲方劝阻无效，造成地力、生产力下降的;

　　3.乙方利用承包鱼塘进行非法活动，损害公共利益的';

　　4.乙方拖欠承包款(包括部分拖欠)达_________天的;

　　5.法律、法规规定其他有关解除合同的情形。

　　第九条风险责任：乙方在承包期间所发生的一切生产经营费用(包括安全事故、保险金的购买和一切事故及灾害造成的损失)，债权和债务均由乙方负责。有关农业税、水产税、特产税均由_________方负责，与_________方无关。承包款仍按承包合同规定缴交，但由于遭遇不可抗力的特大自然灾害造成乙方不能继续履行合同，乙方应及时将不可抗力的事故以书面通知甲方，由甲乙双方协商解决。

　　第十条本合同实行抵押承包的原则，在签订合同时，乙方必须在_________天内按鱼塘承包款总额_________%作为承包押金给甲方，即押金金额为_________万_________仟_________佰_________拾_________元_________角_________分，作为履约的保证。承包合同期满，若乙方能履行合同，则甲方应退还抵押金给乙方。

　　第十一条违约责任：

　　1.甲方未经乙方同意提前解除合同，视为违约，甲方应双倍返还乙方承包押金_________万_________仟_________佰_________拾_________元_________角_________分。

　　2.乙方若中途退包，提前解除合同，视为违约，甲方将没收乙方缴交的承包押金_________万仟_________佰_________拾_________元_________角_________分。

　　3.乙方逾期缴交承包款，须向甲方支付违约金，每逾期一日，按拖欠承包款总额每日_________%计付违约金，若拖欠承包款(包括部分拖欠)达_________天，甲方有权解除合同，没收乙方缴交的承包押金，并无偿收回发包的鱼塘。

　　第十二条纠纷的处理办法：_________。

　　第十三条本合同经甲、乙双方签字或盖章并经_________鉴证后生效。本合同一式四份，甲、乙双方各执一份，会计入帐一份，合同鉴证机关一份。

　　第十四条其它条款：_________

　　甲方(公章)：_________乙方(签章)：_________

　　_________年____月____日_________年____月____日

　　签订地点：_________签订地点：_________

关于承包合同2

　　根据劳动局、民政局的有关法规条文，经甲、乙双方友好协商，一致同意签订本协议书，以供共同信守执行。

　　一、甲方***食府，根据食府经营需要，现聘请乙方任厨师长，并做技术管理及厨房日常管理,有效期为20xx年 9月29日至20xx年9月29日。

　　二、甲方每月付给乙方税后工资人民币 元(大写: )

　　。每月16号前支付上月工资。为便于管理, 甲方付现金给乙方厨师长 先生,由其统一发放工作,乙方按条款第九条正常离店时,甲方须足额、按时发放全部工资，不得以任何理由拖欠、克扣工资。乙方签定本协议后需交纳人民币 元作为保证金，正常离店时保证金全部退还。

　　三、乙方与甲方共同协商组织安排有一定技术级别职称和熟练操作技能的厨师担任厨房内炒锅、打荷、砧板等技术岗位工作。按目前营业情况，上述工资含厨师长在内的 人薪酬。

　　四、在工作期间，乙方人员要做到:遵守甲方的'规章制度及国家法律法规，乙方保证厨房内工作人员的储备,保证在少数人请假、休息时不影响酒店正常经营。同时既要保证菜肴质量，又要不断推出新品种、新花样，力求做到让客人满意，尽心尽力为甲方的发展创造财富。

　　五、在合作期间，甲方须为乙方提供必需的工作条件和约定的生活待遇。如对乙方人员安排有异议，可及时向乙方提出，乙方应及时改进，达到双方满意。

　　六、甲方不得命令、诱导乙方做违背国家任何法律之事，否则责任由甲方负责;乙方所带人员在外出、下班后不得做出有违反任何法律、法规，违害酒店利益之事，否则后果自负。

　　七、若出现工伤事故，应分清责任后处理。在情况紧急时店方可先出50%以上资金用于救急。然后按国家有关法规处理。

　　八、甲方承诺营业收入达到人民币壹拾壹万奖励给乙方人民币伍佰圆，在此基础上营业收入每增加人民币壹万圆奖励人民币伍佰圆，厨房人员增加此奖励酌情考虑。另外乙方需保证毛利率(包括煤气)达到46%--50%之间，46%以下每低1%扣罚乙方200元人民币，50%以上每高1%奖励乙方200元人民币，最高不得高于56%，同时乙方必须保证菜品的份量及主辅料的合理搭配。

　　九、甲、乙双方欲解除本协议，一方应提前向另一方提出，以便安排工作，如乙方先提出解除本协议需等甲方聘请到厨房人员后方可离店。如乙方未保证菜肴质量，未做到推陈出新及未做好成本控制，甲方对乙方提出，乙方未认真改进，甲方可随时提出解除本协议。

　　十、本协议未尽事宜，甲、乙双方按照有关规定，本着互相谅解的精神共同协商处理。

　　十一、本协议一式二份，甲、乙双方各执一份。双方签名盖章后生效。

　　甲方： (签名盖章)

　　乙方：

关于承包合同3

　　发包方：（以下简称甲方）

　　承包方：

　　（以下简称乙方）合同签订时间：

　　合同签订地点：甲方所在地

　　甲乙双方根据《民法典》的有关规定，双方在*等互利、协商一致的基础上，为明确双方权利义务关系，现对乙方承包甲方XX的有关事项达成如下一致条款：

　　一、甲方提供现XX所属以营场地（共约150*方米），XX经营的卫生许可证及XX现有设施。

　　二、医院职工XX，乙方只有管理权、使用权、无所有权，职工用餐后，所有清扫、拖地、食物残渣处理等均由乙方处理。XX内的公物不得损坏遗失、损坏，照价赔偿。

　　三、乙方签订合同时，需一次性缴纳承包风险金5000元，于签订合同时一次付清。在使用过程中，XX设备、设施的保养、维修以及卫生许可证验收、XX工作人员体验等一切费用均由乙方自理。

　　四、甲方有权在乙方的经营活动期间进行行政管理，服务质量监督，医院工会职工代表或总务科派员管理。为保证监督，乙方必须接受市、区卫生检查及有关部门的卫生监督。如不接受检查或检查不合格，由乙方承担一切责任。所罚款项由乙方全部承担。

　　五、乙方在承包期内依法自主经营、自负盈亏。承包方所有XX工作人员必须经区防疫站体格健康合格，方有资格承包。XX不能转包，否则甲方将予以收回，并按违约收取违约金10000元。

　　六、乙方需改变经营场所结构，必须征得甲方同意后方可进行，费用由乙方负责，合同解除时，不得拆除。

　　七、乙方在承包期内消耗的水、电、气费按规定的收费标准于每月____日前主动向甲方缴纳。乙方有责任维护好供应管网，如有损坏，照价赔偿。XX提供一套不锈钢燃气灶具，若需改造或更新，其费用由甲方负责，其余用品均由乙方自行购买。为了便捷服务，医院增添的电脑刷卡系统一套，日常维修费由乙方自理，医院不再投入资金增加和维修设备。

　　八、乙方在承包期内必须保证将病员及陪伴饭菜送至病房，保证医院职工及节假日值班人员正常用餐且保质保量，如发生伤亡、食物中毒等一切事件由乙方自行负责，甲方不负任何责任。

　　九、承包费每月300元人民币，每月末____日以前交纳次月租金且一次性支付，逾期不交按承包费的.3%计日收取滞纳金；如10天之内不交租金，甲方有权收回XX设备、设施按照财产清单逐一清点后，无一缺失、损坏，方可退还风险金，否则，将从风险中逐一扣除。

　　十、甲乙双方如需提前终止合同，必须在半年后提前____月通知对方同意后，方能解除合同，如单方面违约须向对方一次性支付违约金1000元人民币。

　　十

　　一、乙方提前终止合同时间，以新的承包人接手之日止，方能解除（如无新承包人，乙方必须按合同继续履行）；XX经营过程中如遇工商税务及其他问题，乙方自行解决，甲方予以协助。

　　十

　　二、本合同未尽事宜，按照《民法典》的有关规定履行。须由双方协商一致后履行，并须在合同上注明。

　　十

　　三、本合同壹式肆份，由双方签字盖章后生效，擅自更改无效。本合同由甲、乙双方各持壹份，甲方财务、工会或总务科各留存壹份。

　　附件：

　　1、 XX设备清单一份

　　2、 XX卫生达标要求及制度（已上墙）

　　甲方签字：乙方签字：

　　________年____月____日

　　________年____月____日

关于承包合同4

　　立合同单位： 以下简称 甲方 住 镇 村 组 乙方

　　为完善企业内部生产责任制，加强管理，落实任务，经甲乙双方协商一致，现将二OO四年度成品车间进窑任务由乙方参加承包，现明确甲乙双方责任和义务，甲乙双方自愿订立以下合同条款。

　　一、承包形式

　　1、个体承包，安全运转无事故。

　　2、砖坯进窑，保质保量，服从甲方安排。 3、对照合同情况，按实结算。

　　二、承包指标及价格标准(单位：万块/元) 1、全年进窑任务为1400万块，争取1450万块。(具体根据烧焙情况)

　　2、每天、人、班、产量保证完成。 3、每进窑万块红砖报酬为31元。(窑棚内为 元，具体现场落实)，以上标准含一、二两个全区及两个开发区的砖坯进窑，下雨无人推车，其它不再有什工另加，晴天坯房的坯私自进窑每车扣款10元。

　　三、工资结算方式

　　1、乙方工资结算一律以甲方红砖入库实数结算。

　　2、每月造表在次月10-15号发上月工资70%(特殊情况特殊对待)。

　　3、余款工资30%作预提金留厂，中途无范规行为，到年终一次性结算兑现，如中途停退班，留厂的预提金全部作自动放弃。

　　四、甲方的权利和义务

　　1、协助乙方做好安全教育意识，一切按章办事。 2、为乙方提供在生产时使用的中型以上工具和设备。

　　3、有检查乙方合同执行情况和产品质量及任务完成情况的权利。

　　4、加强对乙方安全防范措施的管理，配发劳动保护用品。

　　5、对不服从管理者，有权随时终止合同，一切按合同执行。 五、乙方的责任和义务

　　1、在生产时必须做到安全文明生产，对发生的安全事故，其事故责任和经济损失及事故后果，经查明该谁承担由谁承担。

　　2、服从甲方和烧窑师傅的安排指导，无权干涉搪闸事宜和那里有干坯就到那里去拖，取消过去舍远求*的坏风气。

　　3、坚持上下午班进窑，如再坚持半日制，对甲方造成的.无形损失要承担全额赔偿或工资直接下降2元/万块。

　　4、春季生产始借用甲方的生产工具，到年终如数原质交甲方入库，否则按原价全额赔偿。

　　5、对甲方发放的安全防护用品要正常配戴，发现一次未戴扣款50元。

　　六、其它事项

　　1、本合同一经双方签字生效，并即俱法律效力，任何一方不得私自调整任务及工资标准，如有违约按乙方总工资25%作违约金支付。

　　2、合同签定时交甲方保证金200元，随时听从通知投入正常生产。对接通知拒不到场的除扣除保证金外，并要承担由此耽搁的一切损失赔偿。

　　3、合同有效期从签字之日起至二OO四年度甲方生产结束止，双方帐目结清合同自行作废。

　　甲方：

　　见证单位：

　　乙方： 电话：

　　签订时间：二Oxx年元月二十日

关于承包合同5

　　甲方：_________

　　乙方：_________

　　兹有甲方食堂宿舍工程经招投标由乙方中标承建为了使工程顺利进展，达到预期目的，根据《经济合同法》和建筑安装工程承包合同条例规定，使双方在施工工程中责任明确，经双方共同商定，特签订以下合同。

　　一、工程名称：

　　食堂、宿舍

　　二、工程地点：__。

　　三、承包方式：

　　采取包工包料一次性包干，工程量、材料价格及费率不作调整，工程变更按实结算。

　　四、施工范围：按现有施工图范围内给排水及电气安装

　　五、工程承包价的确定：

　　按施工图预算总价元，给排水，下浮元(壹拾捌万玖仟陆佰陆拾贰元整)，其变更部分下浮率同上。

　　六、付款与结算方法：

　　1、工程开始安装预付20%。

　　2、完成工程在____万元;

　　3、余款，待竣工验收合格后一次性结清，暂留保修期12个月，保修期内无发现质量问题，保修金按时退还。

　　七、工程期限：

　　从合同生效日起，乙方密切配合土建同步施工，与土建同步竣工。

　　八、工程质量验收：

　　1、乙方严格按照施工图纸，各个单项工程及隐蔽工程须经甲方验收后方可施工，质量标准按质监部门评定为标准，如达不到合格标准，返工等一切损失均由乙方负担。

　　2、在施工中乙方应严格按图施工，不得更改，如甲方要求变更原设计或增加设施，甲方出图纸设计变更联系单，乙方按新设计施工，但变更部份牵及到已完工的，其返工费均由甲方负担。

　　3、乙方必须对用户负责，在交付使用的'壹年内负责包修，保修范围：

　　⑴施工质量的包修费用由乙方自理;

　　⑵材料质量的包修费用由乙方负担;

　　⑶因甲方使用不当出现电气线路、管道设备故障或损坏，乙方有责任预以排除或调换，费用由甲方自理。

　　九、乙方必须重视安全生产，严格按安全操作规程施工，在施工中如发生工伤事故，由乙方承担责任。

　　十、其它：

　　1、在施工中，甲方应尽量提供乙方在施工中的各种方便，积极做好配合协调工作。

　　2、在施工之前，乙方所需要的加工场地，工具材料间由甲方提供负担解决。本合同一式肆份，甲方贰份乙方贰份自双方签字盖章后生效。工完帐清。

　　甲方(公章)：_________

　　乙方(公章)：_________

　　法定代表人(签字)：_________

　　法定代表人(签字)：_________

　　_________年____月____日

　　_________年____月____日

关于承包合同6

　　甲方：

　　乙方：

　　为促进经济发展，经甲乙双方充分协商，在*等互利的基础上，特订立本合同，以便双方共同遵守。

　　一、甲方将自己所拥有的坐落在 的荒山 发包给乙方从事生产经营，四至为南至 ，北至 ,东至 ，西至。

　　二、承包期限为________年，自________年____月____日起至________年____月____日止 。

　　三、承包费为每年 元，共计 元整(小写： 元)，上述承包费已含原荒山杂树补偿款。

　　四、乙方于合同签订之日起一次性向甲方付清总承包费用。

　　五、甲方保证该荒山界线、四至与他方无任何争议。如因此发生纠纷，由甲方负责协调处理，如由此给乙方造成经济损失，由甲方负责全额赔偿 。

　　六、对本合同条款，甲方已召集四邻商议，同意四至界限无纠纷。

　　七、双方权利与义务：

　　1、乙方取得荒山承包经营权后，只能用于国家法律、法规和政策允许的用途(可以种树、开荒、开采石子、石渣等);在法律、法规和政策允许范围内，乙方拥有所承包荒山的自主使用与经营管理权，甲方不得干涉。

　　2、甲方同意乙方在不违反国家法律、行政法规规定的前提下，可以自主采取转包、转让、出租等方式实现荒山承包经营权流转。

　　八、甲乙双方必须信守合同 如甲方违约导致解除此合同，须付给乙方违约金人民币 元并全额退还乙方所付的承包费，同时对于乙方所承包荒山上的树木等经营成果合理作价，作价款一次性付给乙方;如乙方违约导致解除此合同，甲方不予退还乙方的承包费，并且所承包荒山上的`树木等经营成果无偿收归甲方所有。

　　九、本合同履行期间，即使下列情形发生改变，甲乙双方仍应按本合同约定内容履行各自义务：

　　1、甲方的负责人、经办人变更;

　　2、甲方的名称改变、甲方分离或甲方与他方合并 ;

　　十、本合同未尽事宜，经甲乙双方协商一致，可订立补充协议 ，补充协议及附件均为本合同组成部分，与本合同具有同等法律效力 。

　　十一、本合同经甲乙双方签字后生效。

　　十二、本合同一式四份 ，甲方一份，乙方三份。

　　甲方(签字)：

　　乙方(签字)：

　　________年____月____日

关于承包合同7

　　甲方：_______乙方：_______

　　为加快施工进度，保证建筑工程质量，经甲、乙双方协商一致，达成如下协议：

　　一、甲方将位于_______，建筑工程共计房屋_______㎡、水泥路面的建筑工程发包给乙方。

　　二、工程造价：房屋建筑面积_______元㎡，水泥路面_______㎡，工程总造价_______万元（_______万元）。

　　三、付款办法：工程开工后，甲方向乙方付工程款的_______%，待工程完工，经验收合格后，一次性付给剩余款项。

　　四、甲乙双方的权利和义务

　　1、甲方负责办理一切征地使用手续，乙方负责办理施工许可手续。

　　2、施工期间，发生的一切费用均由乙方承担，甲方只承担工程造价款。

　　3、甲方应协助乙方搞好社会治安，保证施工正常工作秩序，乙方应依法施工，保证工程质量。

　　4、乙方必须按照甲方提供的.建筑图纸进行施工。乙方无权进行修改或偷工减料。

　　5、工程质量以县建设局监理站验收合格为准。否则，甲方有权拒绝接收并拒付工程款。

　　6、所有工程必须于结束。

　　五、违约责任合同生效后，甲乙双方必须共同遵守，如一方违约，必须赔偿给另一方造成的所有损失。

　　六、其它事宜合同未尽事宜，甲乙双方友好协商解决。

　　七、此合同一式四份，甲乙双方各执两份。

　　甲方：_______（签字盖章）乙方：_______（签字盖章）

　　____年____月____日____年____月____日

关于承包合同8

　　发包方：___________________________，简称甲方;

　　承包方：___________________________，简称乙方;

　　企业经营者：_________________________________.

　　甲、乙双方根据__________________，经协商签订本合同。

　　一、承包形式

　　上缴利润定额包干，超额全留。

　　二、承包期限

　　自_______年______月______日起至_______年______月______日止，共_______年。

　　三、上交利润定额

　　1.乙方在_____年内，上交利润总额为_________元。其中，_____年_________元，_____年_________元，_____年_________元。

　　2.超出定额部分的利润，全部留给乙方。

　　3.乙方应根据留利数额，建立生产发展基金，奖励基金和福利基金。三项基金的比例为：_____________.

　　四、经济技术指标：________________________________________________.

　　五、技术改造任务：________________________________________________.

　　六、承包前债权债务的处理办法：____________________________________.

　　七、贷款归还办法：________________________________________________.

　　八、承包期间，甲方有权根据法律和合同的规定监督检查乙方的生产经营情况;有权________________;承包期间，甲方不得在法律和合同的规定之外随意干涉乙方的生产经营活动并有义务________________.

　　九、承包期间，乙方享有国家法律、法规、政策规定的经营管理自**。

　　企业经营者_________为乙方法定代表人，对企业经营管理中的'下列事项，有依法自主决定的权利：_____.

　　十、违约责任：____________________________________________________.

　　十一、对企业经营者的奖惩：________________________________________.

　　十二、争议的解决办法：____________________________________________.

　　十三、其他有关事项：______________________________________________.

　　十四、本合同自__________________时起生效。合同正本_________，副本________________.

　　甲方(公章)：_____________乙方(公章)：______________

　　法人代表(签章)：_________企业经营者(签章)：________

　　_________年______月______日_________年________月_____日

　　签订地点：_________________签订地点：__________________

关于承包合同9

　　发包人(全称)：

　　承包人(全称)： (简称乙方)

　　依照《中华人民共和国合同法》及其他有关法律、行政法规、遵循*等、自愿、公*和诚实信用的原则，双方就本建设工程施工事项协商一致，订立本合同。

　　一、工程概况

　　工程名称：

　　工程地点：

　　工程内容：

　　二、工程承包范围

　　按照设计图纸范围承包地基与基础承台及地梁以上砼、砖砌体、抹灰工程;协助甲方土方回填及少部分机械传动不能到位的土方回填;主体结构±0.000以上的砼及零星构件砼、砖砌体、抹灰工程;外架搭设及拆除工程;散水沟、散水及踏步工程;屋面和露台找*、细石砼及桃粒砼工程;楼地面找*工程;瓦屋面装饰工程和承包班组所用的材料(如水泥、外加剂等)的下车及转运。

　　三、合同价款和工期

　　双方约定按建筑面积元/m2单价进行承包。合同工期按甲方与建设单位签订的'合同工期为准，总工期为天，具体分项及检验批工程工期按甲方编制的进度计划表为准。

　　四、承诺与付款方式

　　1、承包人向发包人承诺按照合同约定按时按质完成施工任务，在施工期内承担本工程质量与安全的全权负责。若因乙方原因造成的工期延误，每逾期一天扣减工程款1000.00元人民币。

　　2、发包人向承包人承诺按合同约定期限和方式拔付工程进度款及工程竣工最后拔付工程款。

　　2.1、双方约定工程进度款按约定付款时间所完成工程量的80%支付，具体付款时间划分为基础至三层板面砼浇灌三天以内甲方拔付第一次工程款，三至六层砼浇灌完拔付第二次工程款，内外墙抹灰完毕拔付第三次工程款，剩余款项待工程竣工后15天内付至总价款的90%。所完成的分项工程量占总工程量的比例划分为：基础(基础开挖至±0.000)占5%;主体砼一至六层占24%;砖砌体一至六层及构造柱砼占30%;抹灰一至六层内墙占27%，外墙占6%;外架搭设和拆除占3%;其他占5%。

　　2.2、双方约定尾款支付待工程主体全部竣工验收签字并结算后15天以内一次性支付给乙方剩余的5%的工程款。剩于5%作质保金待工程竣工一年后付清。

　　五、双方约定其它付款方式

　　在施工期间乙方在未按甲方提供的工程进度计划完成施工任务时甲方不予以工程款拔付。乙方在未完成约定付款时间或部位的工程量的50%前不得向甲方要求支付生活费等。

　　六、双方责任

　　1、若因甲方原因造成乙方不能施工，造成的工程延期等问题甲方负责。

　　2、若因乙方人力不足，组织不当或其它原因造成的工程延期等问题，甲方有权追究乙方责任。

　　3、乙方在工程施工过程中必须配合甲方工作，每次放线乙方负责人须参与。

　　七、质量与验收

　　1、双方约定中间验收部位

　　隐蔽工程由甲方书面上报监理工程师，经质监站及业主检查验收签字后承包方再进行下一工序的施工。

　　2、双方约定分部分项工程竣工验收。

　　分部分项工程竣工验收由甲方书面上报业主、监理工程师，经业主、地勘、设计、监督单位、监理及甲方相关人员检查验收签字后乙方再进行下道工序。如以上单位经验收结论为不合格或需整改项目，乙方无条件按要求重做或整改，若给甲方造成经济损失的乙方负责。

　　八、工程量的确定

　　以施工图纸为准

　　九、组成本合同的其它文件

　　1、施工工期进度计划。

　　2、本单位施工项目现场的管理规定。

　　3、技术质量与安全管理责任制。

　　十、竣工验收与结算

　　1、乙方在工程竣工自检自查后一天内向甲方报告，经甲方相关技术人员检查确定后再书面报告给监理单位和建设单位。再由建设单位组织竣工验收，并经建设、设计、质监、地勘、监理及本合同甲乙方共同验收并签章后才算工程正式竣工。

　　2、甲方在竣工验收后按乙方实际完成的工程量进行结算。增减的工程量一并结算并纳入总价款最后一次性付清给乙方。

　　十一、争议

　　双方约定在履行合同过程中产生争议时，请甲、乙方双方负责人协商。

　　十二、不可抗力

　　双方约定因不可抗力因素影响的工程进度等不计入合同约定范围。

　　十三、合同份数

　　本合同自甲、乙双方签章之日生效，壹式贰份，双方各执壹份,均具备同等法律效力。

　　十四、补充条款

　　1、工程款支付由乙方负责人向甲方项目部申请，由甲方有关负责人批准并签认工程量及应付金额再报以甲方财务部领取。

　　2、乙方负责人因事不能领导本班组人员施工时，必须报以甲方有关负责人并确定交以某人暂时代理并带领班组成员开展工作。

　　3、乙方在未完成规定付款时间及工程量的50%前不得向甲方申请拨付生活费。

　　甲方(公章)： 乙方(公章)：

　　法定代表人(签字)： 法定代表人(签字)：

　　年 月 日 年 月 日

关于承包合同10

　　发包人：甲方

　　承包人：乙方

　　为了使小区物业规范化、使小区居民享受完善的物业服务，改善小区人居环境。经发包人小区业主共同商定且与承包人反复协商，本着诚实信用、协商一致的原则，达成如下承包协议内容，共双方遵照执行：

　　第一条 小区物业基本情况 座落位置：_________市_________区_________路(街道)_________号;占地面积：_________*方米;建筑面积：_________*方米;其中住宅_________*方米;物业类型：_________(住宅区或组团、写字楼、商住楼、工业区、其他低层、高层、超高层或混合)。

　　第二条承包管理事项

　　1、公共环境(内外墙体和基础等承重结构部位、外墙面、楼梯问、走廊通道、门厅)的清洁卫生。

　　2、房屋建筑本体共用设施、设备(共用的上下水管道、落水管、垃圾道、共用照明、配电系统、供水系统、供暖系统等)的维修与管理。

　　3、交通、车辆行驶及停泊。

　　4、对进、出小区的人员安全盘问(包括夜间)，发现非小区人员应做好登记，并对有可能造成小区损失的'非小区人员谢绝入内。

　　第三条 合同期限 本合同期限为________年。自________年____月____日起至________年____月____日止。

　　第四条 承包费用及支付时间 本合同期间发包人向承包人支付承包费用月元;支付时间及方式为：。

　　第五条 违约责任

　　1.如因甲方原因，造成乙方未按时获得承包费用，甲方应给予乙方相应补偿;乙方有权要求甲方限期支付，并有权终止合同。

　　2.如因乙方原因，造成或直接造成甲方经济损失的，乙方应给予甲方相应补偿。甲方有权要求乙方限期改正，并有权终止合同。

　　第六条 其他约定

　　1、乙方在承包期间除向甲方支付约定的承包费外，乙方不得向甲方依据本合同事实向甲方主张任何费用。

　　2、因乙方的承包内容包括24小时管理小区，故乙方可以委托其信赖的

　　第三人实施必要的承包事务，但委托

　　第三人发生的费用由承包人支付。

　　3、承包人委托

　　第三人不与发包人建立任何关系，

　　第三人也不得依据其工作内容向发包人主张任何权利。

　　第七条 本合同发生争议双方协商解决，协商不成任何一方均可向人民法院起诉。

　　第八条本合同一式两份，双方各执一份，本合同经甲方代表及乙方签字生效。

　　甲方： 代表人:________年____月____日

　　乙方：________年____月____日

关于承包合同11

　　发包方：____________(甲方)

　　承包方：____________(乙方)

　　经甲乙双方协商一致，签订本合同，共同遵守。

　　一、承包项目及数量：

　　甲方以山田及山地约___亩。(杨家庄深笼片)租给乙方开发，农、牧、林基地。

　　二、承包期限：(30年)自___年___月___日起至___年___月___日止。

　　三、乙方向甲方缴交承包款为每年山地30元/亩，山田150元/亩。共款_元。(大写：___)。(注：地方面积由国土局、林业局提卫星投影面积计，

　　四、在合同期内，乙方拥有土地使用权，乙方在使用期内，承包或转让部分股权甲方无权干涉，应协助乙方供电照明(线路费用由乙方负责)开路、指明路线、路道通过农作物不能索赔。

　　五、租金计算：

　　按每亩(山地30元/亩，山田150元/亩)___人民币计。

　　从开始10年后，以10%提升，5年一提，如此类推。

　　付款方式：1年按金，1年上期(即一次付2年租金)以后租金每年1月份交付。

　　六、在乙方使用期内，国家如征收土地作其它使用，赔偿土地由甲方所有，土地上农作物、固定财产赔偿归乙方所有，不得争议。

　　七、合同期满后，土地动产，不动产，农场设施(不包括资金)以股份制共同合作，乙方占股份51%，甲方占股份49%股权，保持原状，共同发展、管理，再重新签合约。(注：双方不再合作的情况下，果树，建筑物归甲方所有。土地上的动产一切由乙方处理，甲方不得干涉乙方)甲、乙双方应共同协助交接事项。

　　八、本合同一式三份，甲、乙双方各一份，公证处一份。

　　九、本合同书经甲乙双方签名盖章(20年月日)之日起生效。

　　立约人：___

　　甲方名称：___

　　乙方名称：___

　　地址：___

　　地址：___

　　法定代表人：___

　　法定代表人：___

　　经办人：___

　　地址：___

　　签约时间：___年___月___日

关于承包合同12

　　简称甲方

　　简称乙方

　　甲方将湖南省城步县牛排山风电厂升压站主体劳务工程承包给谭少军修建，为了明确与确保双方的责任、权、利，经双方共同磋商，特拟定并达成以下条款，望双方共同遵守合同。

　　一、工程名称：

　　湖南省城步县风电厂升压站

　　二、工程地点：

　　城步县牛排山

　　三、工程日期：

　　20xx年元月10———20xx年5月30日

　　四、承包方式：

　　清包主体劳务

　　五、劳务单价：

　　1、房建主体按建筑面积计算每*方米240元

　　2、基础以下工程劳务工资，浇混凝土每立方50元

　　3、扎钢筋700元/吨，模板按展模面积28元/*方

　　4、外脚手架13元每*方（按外围面积算）；浇地坪15元每*方；雨蓬按实际完成工程量，价格参照基础工价计算。

　　5、计时工资：大工240元/天；小工140元/天

　　六、工作内容：

　　本劳务工程只含房建主体劳务清包，和内、外墙搓砂打底。不含水电和装饰、粘贴、盖瓦工程及机械设备安装工程。

　　七、甲方责任：

　　1、负责工地上的三通一*，确保乙方施工中原材料使用

　　2、乙方在进场前将各种机具、塔吊、搅拌机，及钢筋加工机具、小型台式锯料机，等机具安装到工地。

　　3、确保乙方在施工中的'顺利进行，并做好周边协调工作

　　4、确保民工的生活费和劳务工资

　　5、若发生民工停工待料，按民工实际出勤率补发工资

　　八、乙方责任：

　　1、严格按图施工，精心制作，做到不浪费原材料

　　2、安生生产，文明施工，杜绝工伤事故发生

　　3、施工中经常检查各部位的安全隐患，并确保工程质量

　　4、工程场地做到整洁、文明、杜绝乱堆、乱放

　　九、付款方法：

　　1、乙方进场1个星期后，甲方预支乙方民工生活费

　　2、每月月底计量一次，下月10号前预付民工工资，因春节临*，春节时不拖欠民工工资，春节后按月进度完成工程量的80%预付工资，以此类推，全部工程完工后，剩余的20%30天内一次性付清。

　　十、未尽事宜双方另外协商解决：

　　甲方（公章）：_________ 乙方（公章）：_________

　　法定代表人（签字）：_________法定代表人（签字）：_________

　　_________年____月____日_________年____月____日

关于承包合同13

　　(以下简称甲方)

　　(以下简称乙方)

　　根据《中华人民共和国合同法》，本着“*等互利，共同发展，双方共赢”的原则，为了明确双方的权力和义务，经双方友好合作上协议一致，同意签定以下合同。

　　一、承包形式为上交甲方年款。乙方承包后，只管经营管理，自付盈亏，开发新老客户维护市场，打开品牌知名度。卫生环保、社保等只交纳国税、地税、工人工资、水电费、电话费等经销费用全部由乙方负责。承包期限为壹年，自20_年12月日起至20_年11月日止。

　　二、每年上缴承包金额定为每个月乙方上交贰仟伍佰元人民币给甲方，本合同双方签定乙方应一次交完，每月承包金人民币贰仟伍佰元给甲方，一次性付清当月的承包金给甲方后方可继续承包，否则甲方有权终止本合同，并以违约处理，收回甲方的`全部财产自己经营。合同期满后甲方应将押金贰仟元退还给乙方，双方的债权债务各自承担，互不相关。

　　三、乙方在经营期间所增加的美容美甲产品，以便承包期满后双方处理解决。乙方负责在甲方原有客户的基础上积极开发新客户，打开更广的销路，为双方创造更大的经济效益。承包期间甲方不再购买美容美甲产品。

　　四、在本合同承包经营期间乙方必须严格规范操作设备，为确保设备的正常良好运转，正常保养和维护的费用和房租水电费、税收费等一切费用由乙方自付。负责客户保质保量保价经营合理。乙方一定要保证美容美甲产品出来的客户满意。

　　五、甲方负责把甲方原有的全部客户和经销商交乙方自己经营管理。在承包期间，如有相关部门检查抽检时，乙方必须及时通知甲方，甲方必须为乙方解决问题。

　　六、违约责任

　　1、甲方在乙方合同经营期间不得单方终止合同或转包他人，否则按合同法论处，负责赔偿1万元人民币给乙方做为违约金。

　　2、乙方在本合同期间不得擅自终止或转让他人，否则按合同法论处，负责赔偿1万元人民币给乙方做为违约金。甲方有权终止本合同。

　　七、本合同自双方签字盖章之日起生效。一式两份，甲方和乙方各执一份，双方应共同遵守履行，如违约者，按《合同法》论处。

　　八、本合同附件《设备清单》，《产品清单》各一份。

　　九、本合同期满后如果乙方不继续承包，乙方必须把甲方原有的设备原有的产品和原有的经销商客户全部交回给甲方。

　　十、合同期满后同等条件下乙方有优先权继续承包。

　　十一、本合同一经签字盖章具有法律效益，未尽事宜，经双方协商解决，如不能解决，由当地法院进行判决。

　　甲方(公章)：_________乙方(公章)：_________

　　法定代表人(签字)：_________法定代表人(签字)：_________

　　_________年____月____日_________年____月____日

关于承包合同14

　　甲方：

　　乙方：

　　为落实县委、镇**招商引资工作会议精神，完成招商引资，安排本村剩余劳动力，经村两委会研究，报镇**审批，将村西南河滩划出一块作为招商引资用地，经甲乙双方协商一致，本着公*、公开、公正的'前堤下，达成原合同补充完善合同协议，并履行本合同的各项约定。

　　甲方承包给乙方的荒滩地四至：

　　该地位于西南河滩地内

　　东边界：

　　南边界：

　　北边界：

　　西边界：

　　总面积：亩

　　其中在合同内靠东头儿，奈曼旗路东西200 米南北150 米边，约3米深坑处，经甲乙双方协商，甲方给乙方补偿，不收乙方任何承包费用，乙方负责修筑大堤，以防来水造成土地流失。

　　二、承包年限： 年，自 年 月 日至 年 月 日。

　　三、承包金：每拾年交一次承包款。

　　四、土地用途：乙方必须按国家使用土地，可从事农业生产可以搞养殖业，经土地部门批准可以搞其他加工业。

　　五、双方共同约定

　　1 、本合同成立后，甲方必须保证乙方的合法使用权，不得无故终止合同，否则要承担违约责任。

　　2 、乙方有土地使用权，在使用中，必须遵守国家的土地使用规范使用。

　　3 、国家在农田征用本土地，乙方退出，相关损失由甲方负责，合同终止，甲方补偿乙方投入一切费用。

　　4 、合同期内，如因来水造成损失，甲方概不负责。

　　5 、合同期内从事工业或建筑用地，涉及相关税费，甲方概不负责。

　　6 、合同到期后，乙方应无条件清出地上附着物，土地甲方收回，合同终止。

　　7 、如果乙方投资建，乙方在使用工人时应本着优先使用甲方工人，否则，甲方有权干涉。甲方村民不干可以找外村人。

　　六、违约责任

　　1 、甲方无故终止合同，包赔乙方全部损失。

　　2 、乙方违约，合同终止，所交承包金不退，地上物归，甲方所有，损失乙方自负。

　　甲方公章：

　　法定代表人：

　　乙方法人代表：

　　村代表签字：

　　年 月 日

关于承包合同15

　　(发包人名称，以下简称发包人 )为实施 (项目名称)，己接受 (承包人名称，以下简称承包人 )对该项目施工的投标。发包人和承包人共同达成如下协议。

　　1.本协议书与下列文件一起构成合同文件：

　　(l)中标通知书;

　　(2)投标函及投标函附录;

　　(3)专用合同条款;

　　(4)通用合同条款;

　　(5)技术标准和要求;

　　(6)图纸;

　　(7)己标价工程量清单;

　　(8)其他合同文件。

　　2.上述文件互相补充和解释，如有不明确或不一致之处，以合同约定次序在先者为准。

　　3.固定合同价：人民币(大写) 元(￥ 万元)。

　　4. 工程范围：

　　5.承包人项目经理：

　　6.工程质量符合国家现行所有强制性建筑条文，其他安装、市政、建筑工程施工质量检验和评定标准以及其他工程建设方面的规范。国内没有相应标准、规范时的`,开工前提供发包人制定和发布的相关标准。

　　7.承包人承诺按合同约定承担工程的实施、完成及缺陷修复。

　　8.发包人承诺按合同约定的条件、时间和方式向承包人支付合同价款。

　　9.承包人应按照监理人指示开工，施工总工期 个月。

　　10.本协议书一式拾贰份，发包人柒份，承包人伍份。

　　11.合同未尽事宜，双方另行签订补充协议。补充协议是合同的组成部分。

　　甲方(公章)：_________乙方(公章)：_________

　　法定代表人(签字)：_________法定代表人(签字)：_________

　　_________年____月____日 _________年____月____日