2022年购销合同通用版 (菁华3篇)

2022年购销合同通用版1

　　甲方：

　　乙方：

　　根据《中华人民共和国合同法》及其他相关法律法规的有关规定，甲乙双方在自愿*等的基础上经过友好协商签订本合同，以资双方共同遵守。

　　一、购货内容及单价：

　　1.中沙单价： 元/吨或立方米；

　　2.合同金额以收货磅单中实际收到数量乘以单价为准；上述产品价款中已含税费等。

　　二、质量要求：

　　1.所供砂应为花岗岩机制水洗沙；

　　2.规格要求：中砂；

　　3.含泥量小于3%，泥块含量小于1%。

　　三、供货方式：

　　甲方接到乙方要货通知后于4小时内将沙子送至乙方指定地点，每天100—150吨。由甲方负责组织承运，运输费用由乙方承担。

　　四、结算方式：

　　1.乙方凭磅单与甲方对帐，付款时甲方要向乙方出具正式税务发票；

　　2.付款方式：现金或转帐方式。乙方不能按时支付货款，本合同自动终止。

　　五、交货地点：

　　乙方指定地点：乙方施工工地。

　　六、验收方式：

　　1.乙方根据行规制定具体验收标准，并据此进行验收与计量。

　　2.以乙方过磅数量为准，但必须将双方核实，甲方有权随时对过磅进行抽查，如有异议，须经双方协商解决。

　　3.每批货物送至乙方后，乙方进行抽检后合格的，但在实际使用过程中，发现有不合格的产品（人为除外），乙方应及时通知甲方，甲方应给予更换并承担全部的违约责任。

　　七、合同变更解除

　　甲乙方中有一方出现违约责任，另一方有权单方解除合同，并追究由此造成的经济责任。

　　八、违约责任

　　（一）甲方违约责任

　　1.甲方所交产品质量不符合规定的，如果乙方同意利用，应当按质论价；如果乙方不能利用的，应根据产品的具体情况，由甲方负责包换或退货，因质量问题所产生的一切经济损失由甲方全部并承担该次货款20%的违约金。

　　2.甲方如不能按照乙方所通知的时间供货，或者逾期交货，逾期交货的违约金为当次货款的20%。

　　3.甲方不能供应乙方所在地域的任何单位和个人的同类沙子，否则，乙方有权要甲方负责所有的经济损失。

　　（二）乙方的违约责任

　　1.中途退货，应向甲方偿付退货部分货款20%的违约金。

　　2.逾期付款的，应按人民银行有关延期付款的规定向出卖人偿付逾期付款的违约金。

　　3如错填到货地点或接货人，应承担甲方此所受的损失。

　　九、不可抗力

　　任何一方由于不可抗力的原因不能履行合同时，应及时向对方通报不能履行或不能完全履行的理由，以减轻可能给对方造成的损失，在取得有关机构证明以后，允许延期履行、部分履行或者不履行合同，并根据情况可部分或全部免予承担违约责任。

　　十、争议的解决方式

　　本合同如发生纠纷，当事人双方应当及时协商解决，协商不成时，任何一方均可向所在地人民法院起诉。

　　本合同自双方签字盖章后生效，合同执行期内，双方均不得随意变更或解除合同。合同如有未尽事宜，须经双方共同协商，作出补充规定，补充规定与合同具有同等效力。本合同正本一式贰份，双方各执一份；具有同等法律效力。

　　十一、合同期限：

　　本合同一式贰份。经法定代表人签章后生效。

　　甲方：                  乙方：

　　经办人：               经办人：

　　签订时间：           签订时间：

2022年购销合同通用版2

　　合同编号：_________

　　需方（以下简称“甲方”）：_________

　　供方（以下简称“乙方”）：_________

　　甲乙双方经协商一致，就甲方向乙方购买事宜，达成以下协议，双方共同遵守：

　　一、产品名称、数量、价格

　　卖方保证所提供的所有设备是全新的，并且采用卖方最新设计和合格的材料制造，各方面符合合同所规定的质量、规格、型号等要求。

　　二、质量要求、技术标准

　　执行国家、地方颁发的质量标准和行业标准。乙方在本合同签订前5日内向甲方提供加盖公章的关于该产品的国家质量标准文件，在供货时附出厂合格证书，作为本合同的有效附件。

　　三、交货：

　　1、交货日期：甲方支付预付款后_________个工作日。

　　2、交货方式：乙方负责运输并承担运费、装卸货费用。

　　3、交货地点：_________。

　　四、卖方对质量负责的条件及期限：

　　1、设备自安装、调试合格之日起保质期_________年。

　　在保质期内因设备本身的质量问题，卖方在接到买方通知后24小时内到达买方现场，卖方负责免费修理、更换零部件或退换。在质保期内，卖方应对设备出现的质量及安全问题负责处理、解决。

　　2、乙方提供年免费维修，如在设备使用过程中发生质量问题，乙方在接到甲方通知后48小时到达甲方现场，在设备使用过程中发生的有关技术性问题，卖方在接到买方通知后24小时内给予答复。

　　3、因设备质量问题发生争议，由甲方所在地的技术单位进行质量鉴定。

　　五、设备的包装、发运及运输：

　　1、乙方应在设备发运前对其进行满足于运输距离、防震、防锈和防破损装卸要求的包装，以保证货物安全运输到达甲方指定地点。

　　2、包装上注明货物品种及数量。使用说明书、质量检验证明书、随配附件和工具以及清单与设备一起发送。

　　3、设备在发运手续办理完毕后24小时内发货到甲方，乙方通知甲方准备接货。

　　六、设备的安装、调试及验收：

　　1、甲方对乙方所交设备依照国家有关技术标准和双方确认的技术标准进行现场验收。

　　2、安装由甲乙双方现场安装调节器试，性能达到技术要求的，给予签收，验收不合格的不予签收。

　　3、甲方收货时对产品的外观检查或开箱清点，不能免除供方对产品内在质量的责任。

　　七、付款方式：

　　1、签订合同后_________个工作日内支付合同总金额_________%的预付款。

　　2、设备到达交货地点后，经甲方指定人员初步检验，甲方在检验符合合同附件所规定的数量、规格、型号后—个工作内支付合同金额的_________%。

　　3、设备安装调试完成后，并经甲方验收合格后_________个工作日内，支付合同总金额的10%。

　　4、合同总金额的_________%作为质保金，在质保期届满后支付。

　　5、乙方在甲方每次付款前开具正式增值税发票。

　　八、违约责任

　　1、逾期交货、调试合格或付款的，每天按合同总价的万分之五向对方支付违约金。

　　2、甲方无正当理由拒收的，应向乙方支付合同总价10%的违约金。

　　3、乙方不能在合同规定时间内调试合格的，甲方有权解除合同，此时乙方应向甲方支付合同总价款10%的违约金。

　　4、乙方所交的设备品种、型号、规格、质量不符合合同约定、国家标准，所供设备达不到约定技术要求的，乙方必须无条件退回全部货款，向甲方支付合同总价款30%的赔偿金。

　　九、禁止商业贿赂和保守商业秘密、知识产权：

　　1、乙方承诺在业务往来过程中，不向甲方人员赠送现金、物品或以其他形式给予甲方人员利益。

　　2、双方负有谨慎保护对方商业秘密及知识产权的`义务。未经对方书面允许，任何一方不得披露、自用及许可他人使用。

　　十、争议解决方式：

　　本协议在履行过程中，如发生争议，双方友好协商解决，如协商不成，双方同意由签约地法院起诉解决。

　　十一、其他：

　　本协议自双方签字盖章之日起生效。本协议一式四份，甲乙双方执两份，具有同等法律效力。本协议签订于某市某区。乙方系内资企业，营业执照号码：。

　　甲方：_________

　　地址：_________

　　法定代表人或授权代表：_________

　　电话：_________

　　传真：_________

　　帐号：_________

　　_________年_________月_________日

　　乙方：_________

　　地址：_________

　　法定代表人或授权代表：_________

　　电话：_________

　　传真：_________

　　帐号：

　　_________年_________月_________日

2022年购销合同通用版3

　　需方：（以下简称甲方）

　　供方：（以下简称乙方）

　　根据中华人民共和国合同法，供需方通过友好协商并遵守自愿原则特订立本合同，供需双方必须共同严格遵守。

　　一、灯具产品约定清单见下表

　　（除本合同特别约定以外，本合同约定之价格即为该产品的价格，且此价为含税价）

　　二、产品的包装、运输、保险：

　　a）产品的包装按照国家现定同类产品的标准包装，即纸箱包装；

　　b）产品为汽运，其运输费用及运输途中的保险费均由供方承担；产品的验收标准、确认及收货后的安装

　　a）供方产品按照国家对本行业的相关规定组织生产，保质保量；

　　b）货到现场后，需方按照国家规定组织人员验收，确认数量和质量；在对货物之数量和质量验收无误后，指定收货人须在送货单指定位置签字认可。

　　三、结算方式及期限：

　　需方在合同签订时向供方指定帐户汇入合同总金额：壹佰叁拾柒万捌仟元整为定金（即预付款）；在全部货物到场并对货物的质量和数量验收无误后，向供货方或送货方支付剩余款。

　　合同期限：20xx年x月x日到20xx年x月x日

　　四、保质期：

　　灯具保用贰年；金卤灯电子镇流器及电子变压器保用贰年；光源保用壹年。以上承诺，即因供方原因在保质期内产品出现质量问题，由供方免费提供相应服务。

　　五、违约责任：

　　供需双方任何一方违反合同条款，均按中华人民共和国合同法及以下条款追究违约责任：供方未能如约供货，每逾期一天，按未到货物总金额的银行同期贷款利息支付需方违约金，逾期20天，需方有权单方面解除合同；

　　需方未能如约付款，每逾期一天，按按未付款总金额的银行同期贷款利息支付供方违约金，逾期20天，供方有权单方解除合同，需方须付清已供货物的款项。

　　六、纠纷解决：

　　供需双方执行本合同所产生的争议，应通过双方友好协商解决，在协商后仍未能解决，可向当地人民法院提起诉讼。

　　七、本合同正本一式两份，双方签字盖章且供方收到预付款即生效，供执壹份，需方执壹份。合同文本传真件有效。

　　甲方（公章）： 乙方（公章）：

　　法定代表人（签字）： 法定代表人（签字）：

　　20xx年x月x日20xx年x月x日

2022年购销合同通用版 (菁华3篇)扩展阅读

2022年购销合同通用版 (菁华3篇)（扩展1）

——2022年购销合同通用版 (菁华3篇)

2022年购销合同通用版1

　　需方：（以下简称甲方）

　　供方：（以下简称乙方）

　　根据中华人民共和国合同法，供需方通过友好协商并遵守自愿原则特订立本合同，供需双方必须共同严格遵守。

　　一、灯具产品约定清单见下表

　　（除本合同特别约定以外，本合同约定之价格即为该产品的价格，且此价为含税价）

　　二、产品的包装、运输、保险：

　　a）产品的包装按照国家现定同类产品的标准包装，即纸箱包装；

　　b）产品为汽运，其运输费用及运输途中的保险费均由供方承担；产品的验收标准、确认及收货后的安装

　　a）供方产品按照国家对本行业的相关规定组织生产，保质保量；

　　b）货到现场后，需方按照国家规定组织人员验收，确认数量和质量；在对货物之数量和质量验收无误后，指定收货人须在送货单指定位置签字认可。

　　三、结算方式及期限：

　　需方在合同签订时向供方指定帐户汇入合同总金额：壹佰叁拾柒万捌仟元整为定金（即预付款）；在全部货物到场并对货物的质量和数量验收无误后，向供货方或送货方支付剩余款。

　　合同期限：20xx年x月x日到20xx年x月x日

　　四、保质期：

　　灯具保用贰年；金卤灯电子镇流器及电子变压器保用贰年；光源保用壹年。以上承诺，即因供方原因在保质期内产品出现质量问题，由供方免费提供相应服务。

　　五、违约责任：

　　供需双方任何一方违反合同条款，均按中华人民共和国合同法及以下条款追究违约责任：供方未能如约供货，每逾期一天，按未到货物总金额的银行同期贷款利息支付需方违约金，逾期20天，需方有权单方面解除合同；

　　需方未能如约付款，每逾期一天，按按未付款总金额的银行同期贷款利息支付供方违约金，逾期20天，供方有权单方解除合同，需方须付清已供货物的款项。

　　六、纠纷解决：

　　供需双方执行本合同所产生的争议，应通过双方友好协商解决，在协商后仍未能解决，可向当地人民法院提起诉讼。

　　七、本合同正本一式两份，双方签字盖章且供方收到预付款即生效，供执壹份，需方执壹份。合同文本传真件有效。

　　甲方（公章）： 乙方（公章）：

　　法定代表人（签字）： 法定代表人（签字）：

　　20xx年x月x日20xx年x月x日

2022年购销合同通用版2

　　甲方(需方)：________________________

　　乙方(供方)：________________________

　　根据《________》及其他有关法律、行政法规的规定，买卖双方在*等、自愿、公开、诚实信用的基础上就建材买卖事宜达成协议如下：

　　第一条：所购建材基本情况单位：____元/套总价合计人民币(大写) ________万(写)：￥___________元质量标准：

　　交货时间：

　　交货地点：

　　第二条验收：对于建材产品的规格型号、数量、材质等与约定不符或有其他质量问题的，买方异议期为卖方交货后一日内，异议经核实卖方应无条件补足或换货。

　　第三条：付款方式及.时间：双方约定以第一种方式支付价款。购销合同(一)签定合同时，买方支付(定金/预付款)40万(定金不得超过总价款的_____%)，货到验收后一次性支付余款：

　　第四条：违约责任

　　(一)卖方违约责任：

　　1、建材产品经专业机构检测不符合国家标准或合伺约定质量标准的，卖方应无条件换、退货，或赔偿买方由此受到的损失。

　　2、卖方迟延交货的，每日应向买方支付迟延部分价款____%的违约金；迟延交货一日的，除支付违约金外，买方还有权解除合同，卖方已收取定金、预付款或价款应全部返还，但买方在不收取违约金的情况下，有权要求卖方双倍返还定金。

　　(二)买方违约责任：

　　1、买方迟延提货的，每日应向卖方支付迟延部分价款____%的违约金；

　　2、买方无正当理由单方解除合同的，应赔偿由此给卖方造成的损失，已支付定金的无权要求返还。

　　第五条：争议解决方式：本合同项下发生的争议，双方应协商或向市场主办单位、消费者协会申请调解解决，也可以向工商行政管理机关提出申诉；协商、调解、申诉解决不成的，应向人民法院提起诉讼，或按照另行达成的仲裁条款或仲裁协议申请仲裁。其他约定事项：

　　第六条：对本合同的变更或补充不合理地减轻或免除卖方应承担的责任的，仍以本合同为准。

　　本合同未定事项，双方可协商签定补充协议。

　　甲方(公章)：___________________________乙方(公章)：___________________________

　　____________年__________月__________日____________年__________月__________日

2022年购销合同通用版3

　　甲方(需方)：__________(以下简称为甲方)

　　乙方(供方)：__________(以下简称为乙方)

　　一、通过甲方考察确定乙方为甲方兴建的卢氏迎宾馆工程项目全部瓷砖供货单位，为明确双方责任，确保双方利益，依据《中华人民共和国经济合同法》和其他相关法律法规的有关规定，在*等自愿、诚实信用的原则基础上达成以下协议，以供双方共同遵守。

　　二、质量要求、技术标准及乙方对质量负责的条件及期限：

　　乙方所供的卫生间瓷砖均按国家质量标准生产供应，按规范要求需要检测合格后才能收货，其检测费用由乙方负责；颜色按乙方送交的样板颜色规定；如因乙方所供的卫生间瓷砖质量标准问题给甲方造成经济损失均由乙方负责；质保期为乙方所供瓷砖施工后经验收合格之日起1年为限。

　　三、交货时间、地点、方式：

　　乙方所供瓷砖均由乙方根据甲方的计划要求(甲方以传真或电话通知交货量和交货日期)，采取公路或铁路运输方式和多退少补方式将所供瓷砖送到甲方兴建的________________酒店工地一楼，即________________市________________路与________________路交会处东北侧________________酒店一楼。

　　四、运输及运输保险费用：

　　乙方所供瓷砖的装卸、运输及运输保险(即动输途中的材料设备、运输工具及司乘人员安全、……等均由乙方负责)费用均由乙方负责。

　　五、包装标准及包装物的回收：

　　乙方所供瓷砖包装标准按国家标准执行，即符合公路或铁路运输要求，确保瓷砖不受损坏；包装物由甲方或施工单位负责回收处理；但有毒有害的包装物或必须由厂家回收的或国家规定必须由有关专业部门回收的包装物由乙方负责回收。

　　六、合理损耗及计算方法：

　　乙方所供瓷砖在运输途中和加工时产生的所有损耗均由乙方负责；施工中的损耗均由甲方负责。

　　七、验收标准、方式及异议的提出：

　　乙方所供加工好的瓷砖均按国家质量标准由乙方和甲方材料设备采购组及施工单位三方共同验收，三方验收人员在验收凭证上共同签字确认，并以此验收单作为结算凭证；如对所供瓷砖质量标准有异议，甲方须在施工开始至施工完毕提出，双方共同协商解决。

　　八、随瓷砖备品、配件、工具数量及供应方法：

　　按国家和省、部(委)或行业规定的标准要求随瓷砖提供(应)备品、配件、工具数量。

　　九、结算、付款方式：

　　1、结算方式：以甲方负责人签字的瓷砖供货清单上的数量和单价进行结算。

　　2、付款方式：签订本合同后，甲方向乙方支付定金人民币伍万元(￥50，000元)，每批瓷砖到达工地经甲方材料设备采购组和施工单位及乙方送货人员共同验收签证后30天内支付该批瓷砖货款的50%(含定金5万元)；施工完毕15天后经竣工验收合格，付足所供瓷砖货款总额的60%(含5万元定金和前一次付款)；余下所供瓷砖货款的40%购买一间(套)产权式客房。

　　3、乙方所供瓷砖可不开具增值税发票，但须开具国家正规税务发票；发票在甲方支付第二笔款时开具，但前次付款乙方须向甲方提供收据备查。

　　十、违约责任：

　　如乙方不能按甲方要求的交货日期按时交货，每延期一天交货，则按延期交货部分价款每天万分之五向甲方计(支)付违约金，并赔偿施工单位的误工费用；如甲方不能按本合同约定的付款的日期按时付款，每延期一天付款，则按延期付款金额每天万分之五向乙方计(付)违约金。

　　十一、合同纠纷解决方式：

　　按《中华人民共和国经济合同法》及其他有关法律法规的相关规定协商解决；协商不成，则向甲方所在地经济仲裁委员会申请仲裁解决。

　　十二、其它约定事项

　　在施工中的瓷砖损坏、浪费损耗由甲方或施工单位负责，但乙方须补足工程所需的瓷砖以满足工程建设需要；其它未尽事项，双方可另行签订协议作为本合同附件，并与本合同具有同等法律效力。

　　十三、本合同经甲乙双方签字盖章后正式生效。

　　十四、本合同一式肆份，双方各执两份，均具同等法律效力。

　　甲方(签章)：__________乙方(签章)：__________

　　法定代表人(签章)：__________法定代表人(签章)：__________

　　委托代理人(签章)：__________委托代理人(签章)：__________

　　地址：__________地址：__________

　　联系人：__________联系人：__________

　　年月日：__________

2022年购销合同通用版 (菁华3篇)（扩展2）

——2022年终个人工作通用版总结 (菁华3篇)

2022年终个人工作通用版总结1

　　回首20xx年的工作，有硕果累累的喜悦，有与同事协同攻关的艰辛，也有遇到困难和挫折时惆怅，时光过得飞快，不知不觉中，充满希望的20xx年就伴随着新年伊始即将临*。可以说，20xx年是公司推进行业改革、拓展市场、持续发展的关键年。现就本年度重要工作情况总结如下：

　　一、虚心学*，努力工作，圆满完成任务!

　　(一)在20xx年里，我自觉加强学*，虚心求教释惑，不断理清工作思路，总结工作方法，一方面，干中学、学中干，不断掌握方法积累经验。我注重以工作任务为牵引，依托工作岗位学*提高，通过观察、摸索、查阅资料和实践锻炼，较快地完成任务。另一方面，问书本、问同事，不断丰富知识掌握技巧。在各级领导和同事的帮助指导下，不断进步，逐渐摸清了工作中的基本情况，找到了切入点，把握住了工作重点和难点。

　　(二)在20xx年工程维修主要有：卫生间后墙贴瓷砖，天花修补，二栋宿舍走廊护栏及宿舍阳台护栏的维修，还有各类大小维修已达几千件之多!

　　(三)爱岗敬业、扎实工作、不怕困难、勇挑重担，热情服务，在本职岗位上发挥出应有的作用

　　二、心系本职工作，认真履行职责，突出工作重点，落实管理目标责任制。

　　(一)20xx年上半年，公司已制定了完善的规程及考勤制度20xx年下半年，行政部组织召开了20xx年的工作安排布置会议年底实行工作目标完成情况考评，将考评结果列入各部门管理人员的年终绩效。在工作目标落实过程中宿舍管理完善工作制度，有力地促进了管理水*的整体提升。

　　(二)对清洁工每周不定期检查评分，对好的奖励，差的处罚。

　　(三)做好固定资产管理工作要求负责宿舍固定资产管理，对固定资产的监督、管理、维修和使用维护。

　　(四)加强组织领导，切实落实消防工作责任制，为全面贯彻落实“预防为主、防消结合”的方针，公司消防安全工作在上级领导下，建立了消防安全检查制度，从而推动消防安全各项工作有效的开展。

　　三、主要经验和收获

　　在安防工作这两年来，完成了一些工作，取得了一定成绩，总结起来有以下几个方面的经验和收获：

　　(一)只有摆正自己的位置，下功夫熟悉基本业务，才能更好适应工作岗位。

　　(二)只有主动融入集体，处理好各方面的关系，才能在新的环境中保持好的工作状态。

　　(三)只有坚持原则落实制度，认真统计盘点，才能履行好用品的申购与领用。

　　(四)只有树立服务意识，加强沟通协调，才能把分内的工作做好。

　　(五)要加强与员工的交流，要与员工做好沟通，解决员工工作上的情绪问题，要与员工进行思想交流。

　　四、加强检查，及时整改，在工作中正确认识自己。

　　(一)开展常规检查。把安全教育工作作为重点检查内容之一。冬季公司对电线和宿舍区进行防火安全检查。

　　(二)经过这样紧张有序的一年，我感觉自己工作技能上了一个新台阶，做每一项工作都有了明确的计划和步骤，行动有了方向，工作有了目标，心中真正有了底!基本做到了忙而不乱，紧而不散，条理清楚，事事分明，从根本上摆脱了刚参加工作时只顾埋头苦干，不知总结经验的现象。就这样，我从无限繁忙中走进这一年，又从无限轻松中走出这一年 ，还有，在工作的同时，我还明白了为人处事的道理，也明白了，一个良好的心态、一份对工作的热诚及其相形之下的责任心是如何重要

　　(三)总结下来：在这一年的工作中接触到了许多新事物、产生了许多新问题，也学*到了许多新知识、新经验，使自己在思想认识和工作能力上有了新的提高和进一步的完善。在日常的工作中，我时刻要求自己从实际出发，坚持高标准、严要求，力求做到业务素质和道德素质双提高。

　　五、听取员工的意见

　　要定期召开工作会议，兼听下面员工的意见，敢于荐举贤才，总结工作成绩与问题，及时采取对策!

　　六、存在的不足

　　总的来看，还存在不足的地方，还存在一些亟待我们解决的问题，主要表现在以下几个方面：

　　1、对新的东西学*不够，工作上往往凭经验办事，凭以往的工作套路处理问题，表现出工作上的大胆创新不够。

　　2、本部有个别员工，骄傲情绪较高，工作上我行我素，自已为是，公司的制度公开不遵守，在同事之间挑拨是非，嘲讽，冷语，这些情况不利于同事之间的团结，要从思想上加以教育或处罚，为企业创造良好的工作环境和形象。

　　3、宿舍偷盗事件的发生，虽然我们做了不少工作，门窗加固，与其公司及员工宣传提高自我防范意识，但这还不能解决根本问题，后来引起上级领导的重视，现在工业园已安装了高清视频监控系统，这样就能更好的预防被盗事件的发生。

　　七、下步的打算

　　针对20xx年工作中存在的不足，为了做好新一年的工作，突出做好以下几个方面：

　　(一)积极搞好与员工的协调，进一步理顺关系;

　　(二)加强管理知识的学*提高，创新工作方法，提高工作效益;

　　(三)加强基础工作建设，强化管理的创新实践，促进管理水*的提升。

　　在今后的工作中要不断创新，及时与员工进行沟通，向广大员工宣传公司管理的相关规定，提高员工们的安全意识，同时在安全管理方面要严格要求自己，为广大公司员工做好模范带头作用。在明年的工作中，我会继续努力，多向领导汇报自己在工作中的思想和感受，及时纠正和弥补自身的不足和缺陷。我们的工作要团结才有力量，要合作才会成功，才能把我们的工作推向前进!我相信：在上级的正确领导下，XXXXX的明天更美好!

2022年终个人工作通用版总结2

　　本人于20xx年xx月入职xx公司，任仓库主管一职。在过去的一年工作中，我逐渐熟悉了公司概况，产品特点及仓库管理工作流程。在这农历新年即将到来之际，我写下工作小结，总结过去并展望xx年，力争在20xx年做得更好。

　　1、保证仓库各项工作流程的顺利开展

　　在领导的关心和指导下，我们仓库全体人员做好如下工作：

　　1）、产品入库会把好验收关，对产品的数量、质量、包装进行验收，如发现本次入库产品不符，仓库人员会迅速反映给产，采取相应措施。

　　2）、产品出库会把好复核关，对于出库产品，仓库必须严格按照公司规章制度凭证发货，对客户要所发货逐项复核，做到数量准确，质量定好，标志清楚，并向送货员（司机）移清交货，以免造成客户收到货物不相符的问题出现。

　　3）、根据当地市场的情况，合理化利用备货计划、进出库计划、编制客户畅销产品的储存计划，保证客户第一时间里拿到货物，有个满意的服务发货工作。

　　4）、按照安全、方便、节约的原则，合理利用仓容、库房，货物有必要的道路和产品适当的墙距、垛距、分层。产品出库按照先进库的先出，有效期在前的先出的原则办理。

　　5）、对于客户的退货产品回仓，以对应的采购退货单为收据收货，仓库核对货单无误后开具标准的退货单，注明原采购单号，并经办事处主管审核生效后返回总部调换或退货，保持客户能在第一时间里收到新的产品。

　　6）、仓库会根据产品性质和仓储条件，对储存的产品安排适宜的场所，合理堆码，妥善苫垫，易碎品轻拿轻放。注意操作安全，保证产品在仓库全年无事故，对客户提供一流的服务。

　　2、发货和努力提高自身的管理

　　1）、协调好客户定货所发货的时间控制，与柳市仓库协调好所发货物的周期。

　　2）、仓库严格管理火种、火源、电源、水源。安全工作实行分区管理，分级负责的制度，明确各级安全负责人对所在区域的仓库安全，严格执行各项安全规章制度，掌握各种安全知识和技能。

　　3）、加强对产品的进出库验收及清洁，安全工作，确保准确无误，加深对公司所生产产品的了解，对客户所咨询的问题所提必答。

　　4）、往后加大对仓库每周、月的清洁力度，保持库容整洁，美观、防潮。

　　5）、努力提高自身的管理业务水*及加深对产品各型号的认识，争取做到成为优秀的管理队伍成员之一。

　　6）、提点小建议：

　　①是否可以少量订购两种托盘。

　　②公司生产比较量大的产品时，是否可以不把所有的领料单都打出来，可以打出一张在上面写1x15这样，然后单据整理也方便。

2022年终个人工作通用版总结3

　　冬至刚过，嘴角边还弥漫着老大（陈姐）做的热腾腾的饺子的香味儿，想起四人领着寒意、围着桌子、看着电视、吃着饺子的场景，不禁让人回忆起六月独自一人顶着太阳、坐着公交、打着电话四处找工作的画面。六月到冬至，不得不感叹时间溜得真快，也不得不庆幸自己在领导和同事的帮助下又成长了许多。接*龙尾，我想整理整理龙绪准备迎接虎年的到来。以下就是我的个人总结：

　　首先，要肯定的'是本人在公司的进步。第一天来公司上班，我满脑子的都是紧张和担心；因为专业的劣势我担心自己无法胜任这份工作，我担心自己不能满意的完成领导交给我的任务，担心因为自己做不好同事会嘲笑。带着这些担心，我紧绷着脑袋，硬着头皮一步一步地摸索着。在这过程中我犯过很多次错误，有的是因为自己的粗心，有的是因为自己专业知识不够牢固。总之，这些错误都不应该出现在我这个岗位上。幸好在领导和同事热心的帮助下，我尽快地纠正了自己的错误。

　　现在，每一笔分录我都认真检查；账本上的每一笔账我都会反复核对；领导交代的任务积极配合；公司的水电分析表按时做好；每月的报表、税务积极辅助会计完成；我的直接领导陈姐是个谨小慎微的人，在她的带领下在工作上我也养成了很多谨慎的*惯。其中她教诲我们的在财务上不管做什么，不管面对谁都要坚持自己的工作原则，这一点我始终铭记在心。这里我把进步放在第一来总结并不是为了炫耀自己，而是我觉得只有感受到了自己的进步才能给自己更多的信心和勇气来改善自己的工作方法和提高自己的工作效率。

　　其次，要反省和批评自己在工作上仍存在的不足。也许是年轻，也许是经验不足，做起事情来总是急躁，没有高屋建瓴的战略眼光和长远的计划安排。就拿登账来说，自己着实走了不少的弯路，虽然翻旧账是件令人苦恼的事情，登旧账也是件令人恼火的事情，但是“世上无难事，只怕有心人”，复杂的事情总是由简单的事情组合而成的，只要自己用对了方法，便可事半功倍。另外，我觉得自己有时候做事情还不够积极，尤其像我们这些毕业生，应该勤思考、多主动、多热情。错误只有在行动中才能够发现，同样也只有在行动中才能纠正。多做一件事情就多了一次发现错误的机会。所以以后我要提醒自己：年轻人，勤快点吧！

　　最后，针对以上的的不足和缺陷，我会时刻给自己敲警钟，痛下决心不断的完善自己。都说都市的生活节奏快得让人喘不过气，的确“逆水行舟，不进则退”，但是我既不想让自己在压力中过得太压抑，也不想在*静中过得太安逸，于是，我决定以自己为参照物，每天进步一点点。“十年磨一剑”坚持不懈，注重方法必定会有大收获的。当然，纸上谈兵成不了事，付诸行动才是真。期待明年。

2022年购销合同通用版 (菁华3篇)（扩展3）

——劳动合同通用版 (菁华5篇)

劳动合同通用版1

　　甲方：____________________地址___________________________________

　　法定代表人(主要负责人)：_____________ 联系电话：________________

　　乙方：__________性别______身份证号码_____________________________

　　现住址____________________________联系电话_______________________

　　为建立劳动关系，明确双方权利义务，依据中华人民共和国《劳动法》，《劳动合同法》，在*等自愿、协商一致的基础上，订立本合同。

　　第一条劳动合同期限

　　本合同期限自_____年____月____日起至_____年___月___日止。其中试用期为_____年___月___日起至_____年___月___日止。试用期包括在劳动合同期内。

　　第二条工作内容和工作地点

　　甲方根据工作需要，安排乙方在________工作岗位，工作地点为____________。经双方协商同意，甲方可以调换乙方的工种或岗位。

　　第三条劳动报酬

　　乙方按甲方规定完成工作任务的，甲方每月 目前以货币形式支付当月工资。甲方实行的工资形式的为______;工资为_____元/月，其中试用期的工资为_____元/月。甲方支付乙方的工资不得低于当地*规定的最低工资标准。

　　其他形式：______________________________________________________

　　第四条 工作时间和休息休假

　　乙方实行的工作制为____________。

　　甲方应排照国家和地方有关规定，合理安排乙方的工作和休息时间

　　第五条 社会保险

　　甲方应按国家和地力有关规定为乙方缴纳各项社会保险费用，乙方应当缴纳的社会保险费，由甲方从乙万工资中代扣代缴。

　　第六条 劳动保护、劳动条件和职业危害防护等按照法律法规、规章等规定执行。

　　第七条 劳动合同的终止与解除

　　双方解除或终止劳动合同应按法定程序办理，甲方为乙万出具终止解陈劳动合同的通知书或相关证明，符合国家规定的，支付乙方经济补偿。

　　第八条 劳动争议处理

　　甲乙双方因履行本台同发生的.劳动争议，双万当事人可以依法申请调解、仲裁、提起诉讼，也可以协商解决。

　　第九条 其他未尽事项按国家及地方现行有关规定执行，或者通过协商以附件形式约定。

　　第十条 本合同双方各执一份.涂改或未经授权代签无效。

　　甲方(单位盖章) 乙方(签字)：

　　法人代表或主要负责人

　　或委托代理人(签字)：

　　签订时间：____年___月___日

劳动合同通用版2

　　甲方：________________

　　身份证号：________________

　　联系电话：________________

　　乙方：________________

　　身份证号：________________

　　联系电话：________________

　　（甲方和乙方应保证向对方提供的与签订、履行劳动合同相关的各项信息真实有效。）

　　甲乙双方在*等自愿、协商一致、诚实信用的基础上，现就涉及看护病人服务过程中双方的相关权利与义务签订本协议。

　　一、劳动协议期限

　　合同期自_____起，至_____止。试用期自_____起，至_____止（试用期工资按照正常工资标准发放）。

　　二、工作内容和工作地点

　　乙方同意根据甲方需要，从事工作，乙方工作地点为随身陪护。

　　三、双方的权利与义务：

　　1、甲方指派_____负责病人日常喂食、喂药、擦洗身体、清洗衣物、定时翻身、身体移动以及其它日常护理工作并确保病人生活舒适和人身安全。

　　2、乙方在照顾病人过程中要尽到爱心孝心，尊敬病人，不得打骂伤害。同时甲方家人要做到与乙方互敬互爱。

　　3、在合同期限内未经甲方同意，乙方私自停止对病人的护理，或懈怠对病人的看护，甲方有权扣除工资并解除合同。如乙方行为对协议看护对象造成损害，乙方应按实际发生情况承担法律责任。

　　4、甲方给乙方创造能开展工作的必要条件。乙方要对工作环境内的设施和财产负有看管和维护的责任。

　　5、乙方享受每半月放假1天的权利。每月放假日期根据实际情况酌情商定。

　　6、本合同期内，乙方居住地址、联系电话及通信地址等事项发生变化，应及时告知甲方。

　　7、在放假、外出、以及工作中非甲方恶意伤害所造成的乙方人身伤害由乙方自行负责，甲方不予承担责任。

　　四、劳动报酬及支付方式

　　乙方工资为3000元/月，甲方供吃供住。社会保险及*规定的各种个人综合意外险（含医疗费用）等由乙方自行负责，甲方不负任何责任、不负担任何费用。

　　工资发放方式为每月先行发放2500元，剩余部分协议期限终止日一并发放。当月工资应发部分次月5日前发放。

　　五、劳动合同的解除与终止

　　甲乙双方应按照合同约定，依法、全面履行各自的义务。在合同期限内，当乙方无法完成甲方要求的岗位工作时，甲方有权解除、终止本合同，但须提前三天通知乙方，乙方无条件服从。工资结算至乙方离岗之日。

　　在合同期限内，乙方无故离岗3天，本合同终止，扣除当月工资及其它月份未结算工资总数的50%。

　　在合同期限内，乙方任何理由终止合同须提前15天告知甲方。同时须保证甲方找到下任护工才可以离开工作岗位。工资结算至乙方离岗之日。

　　六、双方约定的其他事项：

　　合同一式两份，甲乙双方各执一份。

　　甲方（签名）：________________乙方（签名）：_________________

　　联系电话：__________________联系电话：__________________

　　家庭地址：__________________家庭地址：__________________

　　_________年____月____日_________年____月____日

劳动合同通用版3

　　甲方：________

　　乙方：________

　　根据《中华人民共和国劳动法》和有关规定，甲乙双方经*等协商一致，自愿签订本合同，共同遵守本合同所列条款。

　　一、劳动合同期限

　　第一条劳动合同期限（甲乙双方选择适用）

　　1、有固定期限劳动合同

　　本合同于________年_______月_______日生效，于________年_______月_______日终止（如有试用期，则试用期从________年_______月_______日到________年_______月_______日）。

　　2、以完成一定的工作任务为期限的合同

　　本合同生效日期为________年_______月_______日；以乙方完成工作任务为合同终止时间。

　　二、工作内容和要求

　　第二条甲方招用乙方在（项目名称）

　　工程中担任岗位（工种）工作。

　　第三条乙方应按照甲方的要求，按时完成规定的工作任务，达到规定的质量标准。

　　三、劳动保护和劳动条件

　　甲方对乙方的工作时间安排必须执行国家规定的工时制度。甲方由于生产经营需要，经乙方同意后，可安排乙方加班，但不得违反国家有关规定，且应合理安排职工补休或按照《劳动法》的有关规定依法支付加班、延长工作时间工资报酬。

　　第五条甲方应当在乙方进入施工现场前对乙方进行入场施工安全教育。甲方应当对已取得电工、焊工、登高作业等特殊工种操作证书的乙方进行岗前培训（或书面交底）后，方可上岗作业。

　　第六条甲方根据生产岗位的需要，按照国家劳动安全、卫生的有关规定，为乙方配备必要的安全防护措施，发放必要的劳动保护用品。

　　第七条甲方根据国家有关法律法规，依法建立安全生产制度；乙方应当严格遵守甲方的劳动安全制度，严禁违章作业，防止劳动过程中的事故，减少职业危害。

　　四、工资保险待遇

　　第八条乙方在试用期间的工资为每日（或每月）_______元，试用期满后工资为每日（或每月）_______元；按工作量计算工资的，每（工作量单位）支付工资_______元。

　　双方约定的工资不得低于施工地行政区域内最低工资标准。

　　甲方应在每月日前计发乙方的工资（不得交由包工头代发），并由乙方签字确认。

　　甲方应在劳动合同终止、解除时一次性付清乙方的工资。

　　合同甲方如为分包方，工资支付发生违约情况由工程总承包单位负责支付。

　　甲乙双方对工资支付的其他约定

　　第九条甲方应按规定为乙方办理社会保险，并按规定足额缴纳社会保险费用。双方劳动合同解除后，应按有关规定转移社会保险手续。乙方因工负伤，其待遇按国家和当地人民*有关规定执行。

　　五、劳动纪律和劳动合同的变更、解除、终止、续订

　　第十条乙方应严格遵守甲方的各项制度、劳动纪律和安全技术操作规程。

　　第十一条乙方有下列情形之一的，甲方可以解除本合同：

　　（一）在试用期间被证明不符合录用条件的；

　　（二）有打架斗殴、偷窃、赌博等违法、违纪行为的；

　　（三）严重失职，营私舞弊，对甲方造成重大损害的；

　　（四）严重违反甲方施工现场安全管理规定和甲方劳动纪律的；

　　（五）被依法追究刑事责任的。

　　第十二条有下列情形之一的，乙方可以解除本合同；

　　（一）在试用期内的；

　　（二）甲方以暴力、威胁、监禁、或者非法限制人身自由的手段强迫劳动的；

　　（三）甲方不能提供安全的劳动条件或者按照本合同规定支付劳动报酬的。

　　第十三条变更、解除、终止、续订本合同，应在规定的时限前以书面形式通知对方，不得擅自变更、解除、终止本合同。

　　六、违约责任、劳动争议处理及其它

　　第十四条甲方与乙方解除劳动合同时，应给乙方出具终止、解除劳动合同证明书。

　　甲方解除乙方劳动合同，符合劳部发[1994]481号文件规定的，应支付经济补偿金。

　　甲、乙方违法解除劳动合同，应按劳部发[1995]223号文件给对方以赔偿。

　　第十五条双方因履行本合同发生争议，应当自劳动争议发生之日起，60日内向工程所在地(区、县)有管辖权的劳动仲裁委员会申请仲裁。对仲裁裁决不服的，可直接到裁决书之日起15日向人民法院起诉。第十六条甲方依法制定的规章制度及其他专项协议作为本劳动合同的附件，与劳动合同具有同等法律效力。第十七条本合同未尽事宜或与国家、山东省有关规定相悖的，按照有关规定执行。

　　第十八条本合同一式四份，甲乙双方各执一份，一份交工程所在地劳动部门备案,一份留在乙方务工的建筑施工工地备查。本合同自双方盖章签字之日起生效。

　　第十九条双方约定的其他事项。

　　甲方（公章）________乙方（签字或盖章）________

　　________年_______月_______日________年_______月_______日

劳动合同通用版4

　　甲方：____________________________________

　　乙方：____________________________________

　　根据《中华人民共和国劳动法》、《中华人民共和国劳动合同法》和有关法律、法规，为明确劳动合同双方当事人的权利和义务，保护双方的合法权益，甲乙双方在遵循合法、公*、*等自愿、诚实信用的原则上，经协商一致签订合同，确保双方全面履行各自合同义务。

　　第一条劳动合同双方当事人基本情况

　　（一）甲方：___________________

　　法定代表人（法定负责人）或委托代理人：

　　地址：_____________________________

　　联系电话：__________________________

　　（二）乙方：

　　性别：_________________________

　　联系电话：_____________________

　　居民身份证号码：_______________

　　家庭住址：_____________________

　　邮政编码：_____________________

　　第二条劳动合同形式、期限

　　（一）本合同为以完成工程施工为期限的劳动合同。

　　（二）本合同于__________年________月_______日生效，自__________年________月_______日失效，即当工程完工后，合同终止。

　　（三）合同有效期满后，合同自动终止。

　　第三条工作内容与工作地点

　　（一）甲方根据工作需要及乙方的岗位意向并经乙方同意，聘用乙方担任________岗位（工种）工作，岗位证书编号：______；乙方按照甲方的要求，按时完成规定的工作数量，达到规定的质量标准。

　　（二）根据甲方的岗位（工种）作业特点，乙方的工作地点为________________________。

　　第四条劳动报酬

　　（一）甲方实行定岗定工薪的薪酬体系，根据乙方对本岗位的熟练程度、工作年限、业务能力，甲方以人民币形式按月支付乙方工资，乙方月工资总额（以全勤为前提，含各类社会保险金）为____________________（大写），￥____________（小写），*均每天工资总额为________________（大写），￥________（小写），乙方实际工作工作时间不足一月按天数折算。

　　（二）合同有效期内，由于雨、雪等天气、自然灾害以及社会环境等非甲方原因，致使乙方待工/窝工的，甲方不支付乙方当天工资，仅向乙方支付当天的生活费元。

　　第五条劳动保护和劳动条件

　　（一）甲方为乙方提供必要的劳动条件和劳动工具（包括劳动保护用品），建立健全生产工艺流程，制定操作规程、工作规范和劳动安全卫生制度及标准。

　　（二）甲方负责对乙方进行思想政治、职业道德、业务技术、劳动安全卫生及有关制度的教育，鼠疫等疾病防治培训。

　　第六条劳动纪律

　　（一）乙方应当遵守甲方依法制定的规章制度及管理办法，严守劳动安全生制度、生产工艺流程、操作规程以及工作规范，保证施工安全。

　　（二）乙方应当珍爱生态环境，不得破坏植被，捕食野生动物。

　　（三）乙方应知鼠疫等疾病的防治。

　　（四）乙方违法劳动纪律，甲方可以根据本单位规章制度给予纪律处分，直至解除本合同。

　　第七条合同的变更、解除和终止

　　（一）当订立该合同所依据的法律、行政法规、规章制度发生变化，本合同变更相应内容。

　　（二）经甲乙双方协商一致，本合同可以解除。

　　（三）乙方有下列情形之一，甲方可以解除合同，但需提前通知乙方：

　　1、严重违反劳动纪律或甲方规章制度的；

　　2、严重失职，营私舞弊，给甲方利益造成极大的损失（________________元以上）；

　　3、被依法追究刑事责任的。

　　（四）有下列情形之一的，乙方可以随时通知甲方解除合同：

　　1、甲方以暴力、威胁、监禁或者非法限制人身自由的手段强迫劳动的；

　　2、甲方不能按照本合同约定支付劳动报酬或提供劳动条件的。

　　（五）有下列情形之一的，劳动合同终止：

　　1、劳动合同期满的；

　　2、劳动者死亡，或者被人民法院宣告死亡或者宣告失踪的；

　　3、法律、行政法规规定的其他情形。

　　第八条本合同一式三份，甲方执一份，乙方执一份，向____________________________备案一份。

　　本合同自双方签字或盖章生效。

　　第九条本合同未尽事宜，双方另行协商确定。

　　因双方因履行本合同发生争议，当事人可以向甲方劳动争议调解委员会申请调解；调解不成的，可以向当地劳动争议仲裁委员会申请仲裁。当事人一方也可以直接向劳动争议仲裁委员会申请仲载，但任何一方严禁采取*、集体*（3人以上，含3人）、围攻、拘禁等非法手段要求解决劳动纠纷。

　　甲方（签章）：________________乙方（签章）：________________

　　__________年________月_______日__________年________月_______日

劳动合同通用版5

　　甲方：__________________

　　乙方：__________________

　　依照《中华人民共和国合同法》及国家相关法律、法规和公司文件相关规定，遵循*等、自愿、公*和诚信的原则，甲、乙双方就_______(工程)劳力施工承包事宜协商达成一致。订立本合同。

　　第一条 工程概况

　　工程名称：______________

　　工程地点：______________

　　第二条 工程承包范围

　　工程承包形式为大清包工程。由基础垫层清理土方开始至工程完工交付使用清理保洁完成，按施工图纸及图纸会审、甲方通知(除室外塑钢门窗制作、安装，防水施工，有线电视、电话、可视对讲安装、但包括弱电预埋、屋顶太阳能系统、入户门安装的全部人工费，机械费，周转材料费，二次倒运费，材料装卸费，安全生产、文明施工费用。防盗护栏外加工归甲方。各种管道进户散水外1.5米以内归乙方施工。配电总配电箱下口以内归乙方施工。楼梯护栏归乙方焊制加工。由甲方安排施工的单项工程乙方必须积极配合施工。

　　第三条 工程工期

　　1.计划开工日期：_______年_______月_______日，计划完工日期：_______年_______月_______日，总日历天数180天;

　　2.主要节点工期：主体封顶90天，装修90天_

　　3.乙方应无条件执行甲方的进度计划安排(包括新调整的进度计划)。

　　第四条 工程质量标准

　　所承包工程范围内的工程质量必须达到优良工程

　　第五条 组成合同文件及解释顺序

　　组成本合同的文件及优先解释顺序如下：

　　1.本合同;

　　2.本合同附件;

　　3.本工程施工图纸及国家现行或行业标准规范;

　　注：上述文件应互为补充，在合同中出现含糊不清或不相一致时，按上述顺序解释，不能清楚解释时，在不影响工程正常施工进度的情况下由双方协商解决。

　　第六条 标准规范

　　第七条 甲方责任和义务

　　1.负责统一制定各项管理目标，组织编制施工计划、物资需用量计划表，实施对工程质量、工期、安全生产、文明施工、计量检测、实验化验的控制、监督、检查和验收。

　　2.负责与业主、监理、设计及有关部门工作联系，协调现场工作关系。

　　3.根据工程情况要求乙方增减施工人数，满足施工生产需要。

　　对施工质量低劣、技术差、不服从指挥、有违法乱纪行为的人员予以清退。

　　4.及时提供由甲方供应的沙子、碎石、水泥、钢材、商品混凝土、混凝土空心条板、室内门、室内门框、砖、装修材料、水暖电安装材料等施工材料，水、电费。

　　5.按本合同约定，向乙方支付劳动报酬。

　　6.统筹安排、协调解决乙方施工人员生活临时设施、用水、用电。

　　7.协助乙方办理现场施工人员出入证件，其费用由乙方自理。

　　8.施工用水甲方部置水管到现场，阀门以下由乙方负责;

　　施工用电甲方布置到二级配电箱上口，三级箱及开关箱、电缆由乙方负责。

　　9.现场施工工人的工资发放由乙方造册、制表，甲方负责监督工人的工资资金使用情况及实际发放情况，工人签字后的工资表报甲方一份备案。

　　手续不齐全停止下次工程款的拨付。

　　10.甲方使用乙方清工按每市场价格实际情况支付，下次甲方拨款时支付。

　　第八条 乙方责任和义务

　　1.遵守国家政策和法律法规;

　　遵守业主和甲方企业的相关规章制度，做好安全、文明施工、环境和职业健康安全、劳动保护等工作。

　　2.严格按照设计图纸、施工验收规范、有关技术要求及施工组织设计精心组织施工，确保工程质量达到约定的标准，对本合同劳务承包范围内的工程质量向甲方负责;

　　根据业主或甲方的计划要求(包括调整后的计划)，合理组织，科学安排作业计划，投入足够的人力、物力、保证工期;承担由于自身责任造成的质量返修、工期拖延损失及各种罚款。

　　3.应按要求和承诺的管理人员、安全员(持证)保质保量到位。

　　技术工人必须按国家规定持上岗，技工必须有职业技能操作证，持证率达到100%。特殊工种必须有特种作业操作证，持证率达到100%

　　4.服从甲方和业主的监督、检查、管理;接受甲方和业主有关人员对质量、进度、技术、安全

　　5.做好施工场地周围建筑物、构筑物和地下管线和已完工程部分的成品保护工作。

　　因乙方责任发生损坏，应自行承担由此引起的一切经济损失及各种罚款：

　　6.按甲方统一规划堆放材料、机具;

　　妥善保管、合理使用甲方提供的材料。

　　7.按国家政策规定与每个务工人员签订《劳动合同》并按合同所约定的条款支付务工人员工资(务工人员工资每月造册备案)，承担因此项工作不到位而引起的纠纷或当地相关行政部门的处罚及责任后果;

　　8.为其施工人配备必要的劳动保护和安全防护用品(如安全帽、安全带、工作服、手套及其它相关的防护用品)。

　　乙方工人住宿的床具由乙方负责。

　　9.进场施工人员要求具备思想素质好、身体健康、技术熟练等条件;

　　禁止18岁以下的未成年人和55岁以上的老人及体弱病残人员;架子工种不得超过50岁;禁止使用不法人员，乙方应承担因使用以上不合格人员而引起的责任和后果。

　　10.甲方在资金暂时不到位，业主未能按时拔付工程款的情况下，乙方不得因此而影响正常施工，不得聚众闹事，做到对甲方的谅解。

　　11.乙方负责绑丝、铅丝、电焊条、拉片，螺栓管，各种气体等全部低值易耗品采购及费用。

　　12.乙方提前10天向甲方上报材料计划，以给甲方采购材料的时间，如提供材料计划不及时，造成窝工，乙方自负。

　　13.乙方不得将本工程转包给他人，必须由乙方承包作业。

　　否则乙方将依法承担责任。

　　14.乙方在签订合同时，必须提供企业资质证书、营业执照、安全资质、管理人员的花名册，以上证件加盖乙方公章，甲方存留。

　　乙方需将其劳务人员登记造册(须写明姓名、性别、年龄、籍贯、工种、身份证号码)及身份证复印件、特殊工种复印件，一并作为本合同附件。

　　15.劳动保证金由乙方支付，退回后返回乙方。

　　第九条 环境保护、安全生产和文明施工

　　1.甲方应集中组织对乙方进场施工人员进行安全生产、文明施工、环境保护以及公司相关制度等方面的教育;

　　依据国家法律法规及公司相关规章制度、监督、监控乙方的相关工作实施情况，使其体系有效运行。

　　2.乙方应遵守工程建设安全生产有关管理规定，严格按安全施工标准进行施工;

　　加强对现场操作工人的安全教育;认真落实安全措施，采取必要的安全防护措施，消除事故隐患，确保安全生产;随时接受安全检查人员依法实施的监督检查。由于自身安全措施不力及违章操作造成事故，承担一切责任后果和经济费用。

　　3.乙方就严格执行建设主管部门及环保、消防、环卫等到有关部门对施工现场的管理规定，做到文明施工;

　　保证施工现场整洁有序，符合文明施工的有关规定和要求，维护甲方良好的企业形象，并承担因违反有关规定造成的损失和罚款。

　　加强现场管理，采取一切适当的措施，保护现场内外环境，限制由施工作业引起的噪音或其它污染;避免对公众和第三方财产造成损害和妨碍。

　　第十条 材料、设备供应与管理

　　1.甲方提供给乙方使用的材料实行调拔制，根据工程计划需要向乙方提供。

　　2.乙方就妥善保管、合理使用甲方供应的材料(包括领用、保管、装卸、退库、办理相关手续、按甲方指定的场内地点归类堆放);

　　因保管和使用不善发生丢失、损坏，乙方应按领用时的价格赔偿。

　　第十一条 承包方式、价格及包含的内容

　　1.承包方式及单价。

　　承包方式为大清包，承包价格 396 /*方米，包括地下室面积其他按国家规定规定执行。承包价格不包含税款。

　　2.承包价格所包含的内容：

　　承包价格包括施工期间乙方的各类风险及施工人员工资和调遣费：机具费用;各类材料的场内二次倒运;自然气候影响停水、停电、待料等不可预见工日费用;包括周转材料的领用、装卸、看护、保管、退库;劳动保护用品费用(安全帽、安全带、手套等);安全防护设施的搭拆(安全网、防护栏杆、防护棚等);文明施工费用(包括上级部门对现场的各类检查所发生的临时用工);承包工程范围内的测量放线、材料试验、电工、机械设备维修和安装拆卸配合用工;预防一般性自然灾害所采取的措施用工费用;

　　3.劳务承包人委派的合同价款收取负责人为 ，身份证号码： 职务： 长期联系电话： 家庭住址：

　　4.劳务承包人委派的担任住工地履行本合同的负责人为 ，职务项目经理，电话号码： 身份证号码： 。委托权限：负责唐山开滦集团(股份)有限公司棚户区改造工程化工小区 楼的施工及相关结算事宜。

　　5.本合同单价为一次包死价格，在合同实施期间不因其它因素变化而调整变动。

　　第十二条 结算办法及付款方式

　　1.每月25日由甲方按乙方实际完成工程量(或按工程进度节点)结算劳务承包费，次月5日按合同价款结算完毕，交甲方财务部门作为支付劳务承包费用的依据。

　　2.甲方不预付乙方生活费用，劳务承包费用按月支付，工程付款节点地下室现浇顶混凝土浇筑完，三层现浇顶浇筑完成，主体封顶，外装修完成，工程全部完工。

　　工程竣工验收付款到95%，留5%质量保证金无质量问题达到合同要求后由竣工验收之日起开始记时，保修期满，三个月内付无息保修金，付款时间为业主付款后，支付上月结算款的___75____%。所承包工程完工后付结算款的__95_____%。

　　第十三条 施工验收

　　1.乙方应按本合同约定的质量标准组织施工，确保施工质量。

　　施工完毕，乙方应及时向甲方提交自检报告，通知验收;甲方应当及时对乙方施工成果组织有关部门进行初步验收，验收合格后再进入下道工序施工作业;验收结果表明乙方施工质量不合格时，乙方应负责无偿修复，不延长工期，并承担由此导致的甲方的相关损失。

　　2.乙方应配合甲方对其工作进行的初步验收及工程竣工验收;

　　甲方或施工场地内第三方的工作必须乙方配合时，乙方应按甲方的指令予以配合。(配合第三方工作的费用另外协商)

　　第十四条 工程保修

　　1.保修范围、期限：_____

　　2.保修期间，乙方应在接到维修通知后按甲方要求内容和时间派人维修，若乙方未按甲方要求执行，甲方可委托其它单位或人员修理，其费用由乙方承担。

　　3.工程质量保修金5%，工程竣工验收(以竣工验收单)为准，开始计算工程保修期，保修期一年，过保修期后如无质量问题三个月内无息返还工程质量保修金。

　　第十五条 保险

　　1.乙方负责人必须为从事危险作业的人员办理意外伤害保险，并为施工场地内自有人员生命财产和施工机械设备办理保险，支付保险费用。

　　2.保险事故发生时，甲、乙双方有责任采取必要的措施减少损失。

　　3.甲、乙签订安全生产协议书。

　　第十六条 争议

　　1.甲、乙双方在履行合同时发生争议，可以自行协商解决;

　　否则，双方应在合同签订所在地劳动仲裁部门或人民法院解决。

　　2.发生争议后，除非出现下列情况，双方都应继续履行合同，保持工作连续，保护好已完工作成果;

　　3.单方违约导致合同确已无法履行，双方协议终止合同;

　　4.调解要求停止合同工作，且为双方接受;

　　5.仲裁机构要求停止合同工作;

　　6.法院要求停止合同工作。

　　第十七条 合同履约保证金

　　1.乙方向甲方缴纳合同履约保证金_______元。

　　2.合同履约保证金所含内容应包括本合同内所定的各项批标及投标文件内的承诺条件，如：工期、质量、安全、环境保护、文明施工、施工高峰期所到位人员数

　　3.本工程完工后，乙方按双方所签订合同的内容完成，经有关部门验收符合本合同规定的要求，则甲方在一月内返还乙方的履约保证金(不计利息)。

　　第十八条 不可抗力

　　1.不可抗力的标准执行甲方与业主签订的合同，当甲方与业主签订的合同没有相应标准时，执行国家或地方*规定。

　　2.不可抗力事件发生后，乙方应立即通知甲方项目经理，并在力所能及的条件下迅速采取措施，尽量减少损失，甲方应协助乙方采取措施。

　　3.因不可抗力事件延误的工作时间相就顺延。

　　4.因合同一方迟延履行合同后发生不可抗力的，不能免除迟延履行方的相应责任。

　　第十九条 合同解除

　　1.如因不可抗力致使本合同无法履行、或因一方违约或因业主方原因造成工程停建或缓建，致使合同无法履行的，可以解除合同。

　　2.因不可抗力或业主原因造成合同解除，乙方就妥善做好已完工程和剩余材料、设备的保护和移交工作，按要求撤出施工场地;

　　甲方按合同约定支付已完工作劳务报酬。

　　第二十条 合同终止

　　双方履行合同全部义务;劳务报酬价款支付完毕;乙方向甲方交付本合同承包工程作业成果，并经竣工验收合格后;保修期满未发生质量问题，本合同即告终止。

　　第二十一条 合同份数

　　本合同一式份， 甲方份;乙方份。

　　第二十二条 补充条款________________________

　　第二十三条 合同生效

　　本合同双方约定_______后生效。

　　合同签订时间：______________

　　合同签订地点：______________

　　甲方(公章)：_________ 乙方(公章)：_________

　　法定代表人(签字)：_________ 法定代表人(签字)：_________

　　_________年____月____日 _________年____月____日

2022年购销合同通用版 (菁华3篇)（扩展4）

——居间合同范本(通用版)

居间合同范本(通用版)

　　随着人们法律观念的日益增强，越来越多的场景和场合需要用到合同，签订合同可以明确双方当事人的权利和义务。那么我们拟定合同的时候需要注意什么问题呢？以下是小编为大家收集的居间合同范本(通用版)，欢迎大家借鉴与参考，希望对大家有所帮助。

居间合同范本(通用版)1

　　甲方：_______________

　　乙方：_______________

　　根据《中华人民共和国合同法》第二十三条居间合同之规定甲方向乙方提供施工项目，乙方自愿支付甲方的居间劳务报酬。双方约定如下：

　　第一条：合同事项

　　1、甲方向乙方提供提供联络、签约机会，促成签定合同媒介服务。

　　2、乙方应提供签定合同的有效文本及盖有鲜章的复印件。

　　第二条：报酬

　　乙方自愿承诺与甲方签定的合同总金额____%作为居间劳务报酬。(以主合同签定的总金额为准)

　　第三条：付款方式

　　第四条：特别约定

　　1、甲方末促成合同成立，所签定的居间合同及乙方所承诺的劳务酬金无效。

　　2、如乙方的单位法人代表变更，受权代理人因工作等原因发生变更，所签定的合同及承诺的事项，乙方不得以任何理由拒绝向甲方支付本合同承诺的居间劳务报酬。

　　3、甲方向乙方提供信息必须属实，方可促成合同签定;若乙方蓄意避开甲方与发包方签定合同，视为居间人促成合同成立;乙方须同样履行承诺支付甲方居间劳务报酬，否则甲方有权向人民法院申请强制执行。

　　第五条违约责任及合同生效

　　1、乙方末按时间支付甲方居间劳务费，视为乙方违约;除继续承担应付款项外，同时还承担逾期支付的违约责任，按甲方应得劳务报酬总额的____%乘以逾期天数计得金额，作为罚金迫加支付给甲方。

　　2、本合同一式两份，甲乙双方各执一份，合同自签字盖章(印)之日起生效。乙方提供与甲方签定的主合同复印件(委托人盖章签字)一份，委托人付清全部居间劳务报酬后本合同自动解除。

　　乙方(章印)甲方(章印)

　　法人代表：_______________

　　法人代表：_______________

　　授权代理人：_______________

　　授权代理人：_______________

　　身份证号：_______________

　　身份证号：_______________

　　联系电话：_______________

　　联系电话：_______________

　　___年___月__日

　　___年___月__日

居间合同范本(通用版)2

　　甲方（委托人）:

　　联系地址：

　　联系电话：

　　乙方（居间人）：

　　联系地址：

　　联系电话：

　　甲乙方为了发挥双方的优势，根据《中华人民共和国合同法》，经双方充分协商，依*等自愿、等价有偿的原则，达成如下协议：

　　一、 委托事项

　　1、 乙方接受甲方委托，负责（）省（ ）工程项目（以下称该工程项目），引荐甲方和项目的建设单位直接洽谈，向甲方提供关于该工程项目的重要资料与信息，并最终促成甲方与（）签订该工程项目的专业承包施工合同。

　　2、 “居间成功”是指完成本条所列全部委托事项（甲方与建设单位未签订书面的工程施工合同，乙方仅为甲方提供信息，或为甲方提供的联络、协助、撮合等服务的，均视为委托事项未完成）。

　　二、 乙方的义务

　　1、 乙方必须向甲方提供有关该工程项目的信息，乙方有义务协助甲方对该工程项目的进行实地考察。

　　2、 乙方在甲方与建设单位进行合同谈判期间，应尽到作为居间人的慎谨和诚实义务。如果能够达成施工合同，那么在甲方的工程施工过程中，乙方仍有义务负责协调好甲方与建设单位的关系。

　　三、 甲方义务

　　1、 甲方负责提供资质证书、营业执照等相关资料；负责和建设单位进行合同谈判。

　　2、 如果居间成功，则由甲方全面履行和建设单位所签订的专业施工合同。甲方因履行施工合同而产生的权利和义务，与乙方无关

　　3、

　　4、 如果居间成功，则甲方应按本合同约定，向乙方支付居间报酬。 甲方如不履行本合同的承诺，乙方可凭承诺向本合同签订地的人民法院起诉执行。乙方向甲方追索欠款期间所发生的一切费用，经法院确认均由甲方承担相关的法律违约责任。

　　四、 居间报酬的计算方法、支付时间和支付方式

　　1、居间成功后，甲方同意按总工程量百分之(税后)，进场施工预付人民币元给乙方，其余按甲方收到工程进度款时按工程量的百分之支付给乙方，直到工程完工为止。

　　3、 甲方可以转账或现金的方式支付。

　　五、 居间费用的承担

　　居间费用是指乙方完成委托事项实际支出的必要费用。乙方无论是否完成本合同所包含的委托事项，乙方同意全部自行承担居间活动费用（或甲方同意承担部分费用）。

　　六、 保密事项

　　1、 甲乙双方均应充分保守本协议所涉及的商业秘密。

　　七、 合同相关义务

　　1、经甲乙双方协商同意。由乙方代表甲方因履行施工合同而产生的权利和义务，与乙方代表 无关。

　　2、 如果居间成功，本次工程交易过程所涉及的相关原件一样具有同等的法

　　律效力。

　　3、 本合同完全履行完毕后终止。

　　八、 争议解决方式

　　如发生合同争议，双方协商解决，协商不成，双方同意提交合同签订地仲裁委员会仲裁。

　　九、 其它事项

　　1、

　　2、

　　甲方：（盖章）乙方（盖章）：

　　法定代表人或委托代理人：

　　法定代表人或委托代理人：

　　合同签订地：

　　合同签订日： 甲乙双方不得将本合同委托事项进行转委托。 本合同一式叁份，双方各执一份，双方签字盖章后生效。

居间合同范本(通用版)3

　　居间合同

　　甲方（委托人）：

　　乙方（居间人）：

　　甲乙方为了发挥双方的优势，根据《中华人民共和国合同法》，经双方充分协商，依*等自愿、等价有偿的原则，达成如下协议：

　　一、委托事项

　　1、乙方接受甲方委托，负责就 等项目，引荐甲方和该项目的建设单位直接洽谈，向甲方提供关于该工程项目的重要信息，并最终促成甲方与建设单位签订正式的建设施工合同。

　　2、“居间成功”是指完成本条第1项的委托事项。甲方与建设单位未签订书面的建设施工合同，乙方仅为甲方提供信息，或为甲方提供的联络、协助、撮合等服务的，均视为委托事项未完成。

　　二、乙方的义务

　　1、乙方必须向甲方提供有关该工程项目相关信息，并有义务协助甲方对该工程项目进行实地考察。

　　2、乙方承诺向甲方提供的关于该工程项目的上述信息真实可靠。

　　3、乙方在甲方参与招投标期间，应尽到作为居间人的慎谨和诚实义务，协助甲方中标并签订书面施工合同。

　　三、甲方义务

　　1、甲方负责提供资质证书、营业执照等相关资料，负责标书的编制。

　　2、如果居间成功，则由甲方全面履行和建设单位所签订的专业施工合同。甲方因履行施工合同而产生的权利和义务，与乙方无关。

　　3、如果居间成功，则甲方应按本合同约定，向乙方支付居间报酬。如甲方未及时支付，则应按未支付金额的日千分之一向乙方支付违约金。

　　四、居间报酬的计算方法、支付时间和支付方式

　　1、本项目居间报酬由以下两项构成：

　　（1）工程施工合同总金额的3‰，该部分的居间报酬在甲方与建设单位签订书面的建设施工合同后7日内，由甲方先支付80%给乙方，剩余20%在甲方（或甲方的分包施工单位）第一次工程进场后7日内付清。

　　（2）鉴于该项目采用的是**与社会资本合作PPP模式，建设单位会以每期应支付工程回购款为基数按同期人民银行贷款年基准利率上浮 15 %支付给甲方利息，甲方同意在建设单位回购期间，该贷款基准利率的50%以及上浮的15 %部分均作为乙方的居间报酬。该部分的居间报酬按工程进度，在甲方每次收到建设单位支付的利息后7

　　日内支付给乙方，直至建设单位回购完成。[每期利息的计算方式为：应付工程回购款×同期人民银行贷款年基准利率×期限×（50%+15%）]

　　3、上述的施工合同总金额、回购款及利息、工程进度以甲方与建设单位签订的合同为准。

　　4、甲方可以转帐或现金的方式支付。

　　五、居间费用的承担

　　居间费用是指乙方为完成委托事项实际支出的必要费用。乙方无论是否完成本合同所包含的委托事项，乙方同意全部自行承担居间活动费用。

　　六、保密事项

　　甲乙双方均应充分保守本协议所涉及的商业秘密。

　　七、合同终止

　　1、本合同签字生效后，如果至 年 月 日，乙方仍未完成居间任务的，本合同自动终止。

　　2、如果居间成功，本合同完全履行完毕后终止。

　　3、甲乙双方协议解除合同或有其他法定事项时，本合同终止。

　　八、争议解决方式

　　如发生合同争议，双方协商解决；协商不成，双方同意提交乙方所在地法院解决

　　九、其他事项

　　1、本合同未尽事项，由双方另行签订补充合同。

　　2、本合同一式贰份，双方各持一份，双方签字盖章后生效。

　　甲方：乙方：福建程华建设发展有限公司 法定代表人： 法定代表人：

　　合同签订日期：

　　

居间合同范本(通用版)4

　　甲方(委托人)：

　　联系地址：

　　乙方(居间人)：

　　联系地址：

　　甲乙方为了发挥双方的优势，根据《民法典》，经双方充分协商，依*等自愿、等价有偿的原则，达成如下协议：

　　一、委托事项

　　1、乙方接受甲方委托，负责就____省井冈山茨坪道路改造工程项目(以下称该工程项目)，引荐甲方和该项目的建设单位直接洽谈，向甲方提供关于该工程项目的重要信息，并最终促成甲方与建设单位签订该工程项目的专业承包施工合同。

　　2、居间成功是指完成本条所列全部委托事项。甲方与建设单位未签订书面的工程施工合同，乙方仅为甲方提供信息，或为甲方提供的联络、协助、撮合等服务的，均视为委托事项未完成。

　　二、乙方的义务

　　1、乙方必须向甲方提供有关该工程项目的信息，内容包括但不限于中标通知书、合同条件、工程量清单总价、工程量子目单价、建设单位供应材料品种及单价、弃渣运距等。乙方有义务协助甲方对该工程项目进行实地考察。

　　2、乙方承诺向甲方提供的关于该工程项目的上述信息真实可靠。如果乙方提供的信息不真实，乙方无权取得居间报酬。

　　3、乙方在甲方与建设单位进行合同谈判期间，应尽到作为居间人的慎谨和诚实义务。如果能够达成施工合同，那么在甲方的工程施工过程中，乙方仍有义务负责协调好甲方与建设单位的关系。

　　三、甲方义务

　　1、甲方负责提供资质证书、营业执照等相关资料;负责和建设单位进行合同谈判。

　　2、如果居间成功，则由甲方全面履行和建设单位所签订的专业施工合同。甲方因履行施工合同而产生的权利和义务，与乙方无关。

　　3、如果居间成功，则甲方应按本合同约定，向乙方支付居间报酬。如果未及时支付，则按未按时支付金额的1%向乙方承担违约金。

　　四、居间报酬的计算方法、支付时间和支付方式

　　1、本项目居间费用为工程施工合同金额的10%，。外包单位若未按预计全额审批居间费用按8%计算。

　　2、居间成功后，居间报酬按发包单位支付结算工程款进度百分比进行结算支付，竣工结算完毕，甲方取得全部工程款后____日内全部结清。

　　3、甲方转帐方式支付。

　　4、居间费用税务各自承担。

　　五、居间费用的承担 居间费用是指乙方为完成委托事项实际支出的必要费用。乙方无论是否完成本合同所包含的委托事项，乙方同意全部自行承担居间活动费用。

　　六、保密事项

　　1、甲乙双方均应充分保守本协议所涉及的商业秘密。

　　2、乙方不得以其在居间过程中获取的甲方商业秘密而作出不利甲方的任何行为，否则甲方有权拒绝支付乙方的居间报酬。

　　七、合同终止

　　1、本合同签字生效后，如果至________年____月____日，乙方仍未完成居间任务的，本合同自动终止。

　　2、如果居间成功，本合同完全履行完毕后终止。

　　3、甲乙双方协议解除合同或有其他法定事项时，本合同终止。

　　八、争议解决方式 如发生合同争议，双方协商解决;协商不成，双方同意提交合同签订地仲裁委员会仲裁。

　　九、其他事项

　　1、乙方不得将本合同委托事项进行转委托。

　　2、本合同一式贰份，双方各持一份，双方签字盖章后生效。

　　合同签订地： 合同签订日：

　　甲方(公章)：_________ 乙方(公章)：_________

　　法定代表人(签字)：_________ 法定代表人(签字)：_________

　　________年____月____日 ________年____月____日

居间合同范本(通用版)5

　　合同编号：_________

　　委托人：_____签订地点：_________

　　居间人：_____签订时间：_________年_________月_________日

　　第一条委托事项及具体要求：

　　__________________________________________________________

　　第二条居间期限：

　　从_________年_________月_________日至_________年_________月_________日。

　　第三条报酬及支付期限：

　　居间人促成合同成立的，报酬为促成合同成立金额的____%或者（大写）_________元。委托人应在合同成立后的_____日内支付报酬。未促成合同成立的，居间人不得要求支付报酬。

　　第四条居间费用的负担：

　　居间人促成合同成立的，居间活动的费用由居间人负担；未促成合同成立的，委托人应向居间人支付必要费用（大写）________元。

　　第五条本合同解除的条件：

　　1、当事人就解除合同协商一致；

　　2、因不可抗力致使不能实现合同目的；

　　3、在委托期限届满之前，当事人一方明确表示或者以自己的行为表明不履行主要义务；

　　4、当事人一方迟延履行主要义务，经催告后在合理期限内仍未履行；

　　5、当事人一方迟延履行义务或者有其他违约行为致使不能实现合同目的。

　　第六条委托人的违约责任：

　　____________________________

　　第七条居间人的违约责任：

　　____________________________

　　第八条合同争议的解决方式：

　　本合同在履行过程中发生的争议，由双方当事人协商解决；也可由当地工商行政管理部门调解；协商或调解不成的，按下列第___种方式解决：

　　（一）提交________仲裁委员会仲裁；

　　（二）依法向人民起诉。

　　第九条其他约定事项：

　　______________________________

　　第十条附则：

　　本合同未作规定的，按《中华人民共和国合同法》的规定执行。

　　委托人（章）：_________居间人（章）：_________

　　鉴（公）证意见：_________

　　住所：___________________________住所：___________________________

　　经办人：_________

　　法定代表人：_________法定代表人：_________

　　_________年_________月_________日

　　居民身份证号码：___________________________居民身份证号码：___________________________

　　委托代理人：_________委托代理人：_________

　　电话：__________________电话：__________________

　　开户银行：__________________开户银行：__________________

　　鉴（公）证机关（章）_________

　　账号：__________________账号：__________________

　　邮政编码：__________________邮政编码：__________________

居间合同范本(通用版)6

　　甲方（委托人）：______________

　　联系地址：______________

　　联系电话：______________

　　乙方（居间人）：______________

　　联系地址：______________

　　联系电话：______________

　　证件号码：______________

　　乙方（居间人）：______________

　　联系地址：______________

　　联系电话：______________

　　证件号码：

　　乙方（居间人）：______________

　　联系地址：______________

　　联系电话：______________

　　证件号码：______________

　　甲乙方为了发挥双方的优势，根据《中华人民共和国合同法》，经双方充分协商，依*等自愿、等价有偿的原则，达成如下协议：

　　一、委托事项

　　1、乙方接受甲方委托，负责就_______省_______市（县）工程项目（以下称该工程项目），引荐甲方和该项目的建设单位直接洽谈，向甲方提供关于该工程项目的重要信息，并最终促成甲方与_______签订该工程项目的专业承包施工合同。

　　2、“居间成功”是指完成本条所列全部委托事项。甲方与建设单位未签订书面的工程施工合同，乙方仅为甲方提供信息，或为甲方提供的联络、协助、撮合等服务的，均视为委托事项未完成。

　　二、乙方的义务

　　1、乙方必须向甲方提供有关该工程项目的信息，乙方有义务协助甲方对该工程项目进行实地考察。

　　2、乙方在甲方与建设单位进行合同谈判期间，应尽到作为居间人的慎谨和诚实义务。如果能够达成施工合同，那么在甲方的工程施工过程中，乙方仍有义务负责协调好甲方与建设单位的关系。

　　三、甲方义务

　　1、甲方负责提供资质证书、营业执照等相关资料；负责和建设单位进行合同谈判。

　　2、如果居间成功，则由甲方全面履行和建设单位所签订的专业施工合同。甲方因履行施工合同而产生的权利和义务，与乙方无关。

　　3、如果居间成功，则甲方应按本合同约定，向乙方支付居间报酬。如果未及时支付，则按未按时支付金额的（10）%向乙方承担违约金。

　　四、居间报酬的计算方法、支付时间和支付方式

　　1、本项目居间费用为合同额的3%（三个居间人共计），即_____万元

　　2、居间成功后，在甲方与建设单位签定合同后支付_____万元；

　　在施工队伍入场后甲方必须向乙方支付万支付_____%即_____万元；

　　3、甲方可以转帐的方式支付，并且按照不同比例分别转入三个居间人账户，（共计合同额的3%）

　　居间人居间费用的__________%；

　　居间人居间费用的_____%；

　　居间人居间费用的_____%.

　　五、居间费用的承担

　　居间费用是指乙方为完成委托事项实际支出的必要费用。乙方无论是否完成本合同所包含的委托事项，乙方同意全部自行承担居间活动费用（或甲方同意承担费用）。

　　六、保密事项

　　1、甲乙双方均应充分保守本协议所涉及的商业秘密。

　　七、合同终止

　　1、本合同签字生效后，如果至_____年_____月_____日，乙方仍未完成居间任务的，本合同自动终止。

　　2、如果居间成功，本合同完全履行完毕后终止。

　　八、争议解决方式

　　如发生合同争议，双方协商解决；协商不成，双方同意提交合同签订地仲裁委员会仲裁。

　　九、其他事项

　　1、乙方不得将本合同委托事项进行转委托。

　　2、本合同一式肆份，甲方壹份，居间人各持壹份，双方签字盖章后生效。

　　甲方：（盖章）：_______

　　乙方（签字）：_______

　　（居间人共同签字）

　　法定代表人或委托代理人：_______

　　法定代表人或委托代理人：_______

　　合同签订地：_____________________

　　合同签订日：____年____月_____日

居间合同范本(通用版)7

　　合同编号：

　　签定时间：_________年_________月_________日

　　合同有效期：__________________

　　委托方（甲方）：__________________公司

　　居间方（乙方）：__________________

　　居间方（以下简称乙方）受委托方（以下简称甲方）的委托，就___________________________委托事项协商一致，签订本合同。

　　1、委托事项：__________________

　　2、居间报酬：__________________

　　1、乙方居间工作成功的标志为__________________；乙方在居间工作成功后取得居间报酬。

　　2、双方同意乙方的居间报酬为该同业存款总额的_________%，甲方需在乙方居间工作成功后1个工作日内完成乙方居间报酬的支付。

　　3、甲方需将乙方的居间报酬支付到乙方指定的帐号，并提供支付成功的凭证作为完成支付的证明。

　　4、本居间合同签定，甲方需将等同于乙方居间报酬总额的银行承兑汇票（背书后），连同本合同一份，押至双方指定之律师事务所。乙方居间工作成功并甲方完成乙方居间报酬支付后，甲方取回该承兑汇票，如果甲方违约，则乙方取走该承兑汇票。

　　3、保密条款：

　　1、如果没有双方明确表述的书面许可，双方及其任何附属机构都不应在任何情况下要求或接受任何来自对方已提供的资源的业务，也不应在任何情况下接*、联系、要求或操作与上述资源的交易。双方应确保有关对方的业务和其附属机构信息的完全的机密性，除非在对书面许可同意和承认的情况下才可透露与合作方有关的信息。

　　2、双方在任何情况下都不应欺骗对方或尝试欺骗对方或意欲加入此交易的相关方面，并应尽全力保证原始的`交易代码、数据和私人信息不受改变。

　　3、双方都不应向任何第三方透露任何一方提供的联系人的信息，并且不应直接或间接地与对方提供的联系人进行议价、协商或交易。

　　4、违约责任：

　　1、一旦签约的任何一方发生了欺骗的行为和事件，不管是直接的还是间接的，欺骗的一方有法律义务承担与交易中应提供的最大服务相当价值的金钱赔偿，还应加上包括赔偿所需的法律费用等在内的各种费用。

　　2、甲方和兴业银行北京分行的贷款关系，和乙方无关。

　　3、双方进一步赞同与本协议的任何部分有关的或导致的任何矛盾、纠纷、争吵或违约行为，如不能在双方内部解决的话，应根据法规交由仲裁和决断。任何由仲裁者所作的决定或判断都应是最终的和由强制执行的。

　　5、其他：

　　本合同一式五份，双方各执二份，一份交由指定律师行保管。本合同双方签字盖章后即时生效。

　　委托方_________

　　地址：___________________________

　　电话：__________________

　　邮政编码：__________________

　　开户银行：__________________

　　帐号：__________________

　　居间方_________

　　地址电话：___________________________

　　邮政编码：__________________

　　开户银行：__________________

　　帐号：__________________

　　_________年_________月_________日

　　_________年_________月_________日

居间合同范本(通用版)8

　　甲方(委托人)：

　　乙方(居间人)：

　　甲、乙双方经友好协商，乙方同意将 市 区 有限公司(组织机构代码： ，下称该公司)的股东居间介绍给甲方，以使甲方与该公司股东就股权转让达成协议，现甲、乙双方商定以下居间协议条款，以资共同遵守。

　　1、甲方义务

　　甲方或(及)其关系人与该公司股东就股权转让达成协议后3日内，向乙方支付居间费人民币 元整(￥ 元整)。

　　2、乙方义务

　　本协议生效后，乙方将该公司股东介绍给甲方，积极撮合甲方与该公司股东就股权转让达成协议。

　　3、甲方权利

　　本合同生效后，甲方有权要求乙方披露该公司股东，甲方或(及)其关系人与该公司股东就受让该公司100%股权达成协议。

　　4、乙方权利

　　4.1 乙方有依照本合同收取居间费的权利。

　　4.2 非因乙方原因，甲方与该公司股东发生争议或(及)造成一方或双方损失的，乙方有豁免权。

　　5、名词解释

　　甲方“关系人”是指包括但不限于与甲方具有以下关系的个人或组织：

　　①甲方直系或旁系血亲、姻亲;

　　②甲方任职或拥有股份、份额的公司、企业或其他组织;

　　③甲方通过关联交易、合同等实际控制的个人、公司、企业或其他组织;

　　④其他由甲方实际控制的个人、公司、企业或其他组织。

　　6、违约责任、纠纷处理

　　6.1 甲方违反本合同第1条约定的，乙方有权要求甲方支付双倍的居间费。

　　6.2 乙方违反本合同第2条约定的，甲方有权不予支付居间费。

　　6.3 因本合同发生纠纷的，甲方、乙方应提交深圳仲裁委裁决。因仲裁发生的仲裁费、调查取证费、鉴定费、律师费等均由违约方承担。

　　7、生效要件、合同文本

　　本合同经甲方、乙方陈建波签字后即具法律效力。本合同壹式叁份，甲方执壹份，乙方执贰份。

　　甲方(正楷签名)：_________________ 身份证号码：_________________ 日期：_________________

　　乙方(正楷签名)：_________________ 身份证号码：_________________ 日期：_________________

居间合同范本(通用版)9

　　甲方;

　　地址：

　　法定代表人或负责人：

　　电话：

　　乙方：

　　身份证号：

　　鉴于甲方"贷款项目"目前享有贷款的需求，乙方享有充分的贷款方(具有合法发放贷款资格的机构，下同)资源，甲方为获得贷款方的贷款支持，特委托乙方就其拟"贷款项目"进行分析匹配判断，寻求优越的贷款方，向甲方"贷款项目"发放贷款，并积极促成甲方"贷款项目"获得贷款方的贷款。

　　双方根据《中华人民共和国合同法》经充分协商，依*等自愿、等价有偿的原则，于 年 月 日，达成如下协议：

　　一、委托事项

　　甲方委托乙方就其拟"贷款项目"进行分析匹配判断，寻求优越的贷款方，向甲方"贷款项目"发放贷款，并积极促成甲方"贷款项作者：

　　目"获得贷款方的贷款。具体借贷金额以贷款方评估审批后确定的数额为准。

　　二、乙方职责：

　　1、充分发挥资源优势，认真负责加速办理甲方委托事项。

　　2、根据贷款方的贷款要求，向贷款方提供甲方贷款资料。

　　3、积极促成甲方"贷款项目"的贷款需求。

　　4、维护甲方权益。

　　三、甲方职责

　　1、及时提供贷款方要求的贷款资料，并确保贷款资料的真实性。

　　2、积极办理贷款的相关手续。

　　3、根据本合同约定向乙方支付委托报酬。

　　4、维护乙方权益。

　　四、委托报酬

　　1、甲方向乙方支付委托报酬共计 元，即贷款金额的( )%。支付方式：本合同签订后3日内，甲方需向乙方支付委托报酬( )元;甲方与贷款方签订贷款合同并取得贷款后5日内，支付剩余委托报酬( )元。

　　2、甲方向乙方支付委托报酬共计 元，即贷款金额的( )%。支付方式：甲方与贷款方签订贷款合同并取得贷款后5日内，支付全部委托报酬( )元。

　　3、甲方向乙如下账号支付委托费用，乙方账号信息：

　　户名：

　　开户行：

　　账号：

　　五、诚信原则及保密

　　如果甲方与贷款方在本合同有效期内，未能签订借款合同，本合同终止后6个月内甲方不应再与贷款方直接进行协商并直接、间接签订借款协议，否则乙方有权请求甲方按本合同第四条第2支付委托报酬。

　　本合同双方均有保密义务，不得擅自对外泄露本合同内容。

　　六、本合同的解除、终止

　　1、双方协商一致的，可解除;

　　2.因不可抗力致使不能实现合同目的，任何一方可解除本合同并不承担违约责任

　　3、甲方隐瞒事实、提供虚假文件的，乙方有权解除本合同并不承担违约责任，甲方已经支付的委托报酬不予返还。

　　4、甲方与贷款方签订借款贷款协议并支付本合同约定的委托报酬后，本合同终止。

　　5、发生其他法定事项时，本合同终止。

　　七、违约责任

　　1、本合同生效后甲方擅自终止本合同的，已经支付的委托报酬不予退还。

　　2、本合同生效后乙方擅自终止本合同的，乙方退还甲方已经支付的委托报酬。

　　3、本合同生效后若因甲方"贷款项目"本身不具备贷款方贷款条件，贷款方终止贷款审查，甲方已经支付的委托报酬不予退还，尚未支付的委托报酬不再向乙方支付。

　　八、争议解决

　　本合同签订后双方应本着诚实信用的原则履行本合同约定的事项。因本合同的履行、变更、解除、终止等发生的争议，双方同意按如下第 种方式解决：

　　1、提交乙方所在地有管辖权的法院解决。

　　2、提交北京仲裁委员会裁决。

　　九、其它

　　1、本合同自甲方法定代表人或负责人签订并加盖公章、乙方签字后生效。

　　2、本合同一式二份，甲乙双方各执一份，具有同等法律效力。

　　3、本合同未尽事宜甲乙双方可另行协商解决，并签订补充协议，补充协议与本协议约定不一致的以补充协议为准。

　　甲方(签字盖章)：

　　年 月 日

　　乙方(签字)：

　　年 月 日

居间合同范本(通用版)10

　　出售方（以下简称甲方）：买受方（以下简称乙方）：

　　身份证号： 身份证号：

　　委托代理人： 委托代理人：

　　身份证号： 身份证号：

　　联系电话：固定：联系电话：固定：

　　手机：手机：

　　通信地址：通信地址：

　　邮编：邮编：

　　居间方：

　　营业执照注册号：

　　房地产管理部门备案号：

　　通信地址：

　　邮政编码：联系电话：

　　鉴于：在丙方的居间服务下，甲、乙双方于年月日签订了编号为的《北京市存量房买卖合同》（以下简称《买卖合同》）。为明确甲乙丙三方权利义务，根据国家法律、法规的有关规定，在充分协商的基础上，订立如下协议：

　　第一条 居间服务内容及期限

　　1、甲、乙双方同意共同委托丙方作为交易居间人；

　　居间是指丙方为甲乙双方提供订立买卖合同的机会和媒介服务，甲乙双方签订《北京市存量房买卖合同》时，居间行为完成，甲乙双方应向丙方支付相关费用。

　　甲、乙双方□同意□不同意共同委托丙方作为协助办理权证代理人，委托期限自本合同签订之日起至乙方拿到新房产证,甲方拿到全部房款之日止。

　　2、如丙方严重违反本合同约定义务，甲乙方共同或者单独提前解除己方对丙方的委托协助办理权证的，委托期限自丙方收到解除委托的通知时终止；丙方仍可代理未解除委托一方从事委托事项。解除委托方须自行承担由此造成的一切法律后果。

　　3、甲、乙方共同或者单独提前解除《买卖合同》的，本合同同时解除。但甲乙双方仍应依照合同/协议约定向丙方支付有关费用。

　　第二条标的房产成交价格

　　甲、乙、丙三方确认，标的房产成交价格为元，成交价格包括房价款以及装修补偿等其他费用。

　　第三条 佣金及支付

　　基于丙方成功的居间服务，甲乙双方同意按照国家及行业相关规定向丙方支付相关费用。标准如下：

　　1、 佣金：

　　2、 甲方：总房款的％，计元；（大写：）

　　3、 乙方：总房款的％；计元；（大写：）

　　4、 2、协助办理权证过户的服务费：

　　5、 甲方:元；（大写：）

　　6、 乙方:元；（大写：）

　　7、 3、其他咨询代办费用：元。（大写：）

　　8、 甲乙双方应于本合同签订当日向丙方支付上述费用。

　　第四条税费承担及缴纳方法

　　甲乙双方知悉存量房买卖需要缴纳相关税费的项目及计算方法（详见《费用清单》），并同意由丙方代收代缴；税费的承担方应在产权登记转移前向丙方将己方应承担的税费足额交付丙方。

　　甲乙任意一方解除《北京市存量房买卖合同》的，丙方应在资金监管银行退还交易结算资金时，向原缴纳方退还应退税费。

　　第五条 各方责任

　　（一）甲方责任

　　1. 甲方应积极配合乙方开展的经纪活动；

　　2. 依据本合同第三条、第四条的约定，及时足额地向丙方支付各项费用；

　　3.不得擅自单方解除和变更本协议；

　　4、委托丙方代办过户的，应向丙方签署授权委托书，并交付、等相关证件。

　　（二）乙方责任

　　1. 乙方应积极配合丙方开展的经纪活动；

　　2. 依据本合同第三条、第四条的约定，及时足额地向丙方支付各项费用；

　　3.不得擅自单方解除和变更本协议；

　　4、委托丙方代办过户的，应向丙方签署授权委托书，并交付等相关证件。

　　（三）丙方责任

　　1.丙方应遵守法律、法规、部门规章及行政主管部门的政策、行政措施等，不得违反上述规定违法从事居间活动；

　　2．丙方不得为了自身利益仿造公证书等签订合同及过户的文件；

　　3．丙方就房屋交易程序及过程、成交价格、付款方式、房屋交割、交易登记及产权过户等方面为双方提供咨询服务；

　　4. 根据甲乙双方委托协助交易双方办理相关房产交易过户手续及贷款手续的服务；

　　5．根据甲乙双方委托协助交易双方办理相关的房屋交付手续；

　　6．除合同约定的费用外不以任何方式或理由收取甲方的费用；

　　7. 丙方应为甲乙双方方提供政策及法律咨询；

　　第六条 违约责任

　　（一）延迟付款责任

　　甲乙双方或一方延迟向丙方支付本协议第三条、第四条约定费用的，应按日向丙方支付延迟支付金额0.05％的违约金；

　　延迟超过5个工作日的，丙方有权暂停办理基于标的房产买卖与甲乙双方或一方签署的一切协议/合同的约定义务，并不承担任何责任；

　　相关责任由延迟向丙方支付费用的一方承担。

　　（二）违反配合义务

　　甲方或乙方违反本协议第五条约定的配合义务，导致丙方不能继续履行相关合同义务的，丙方不承担任何责任；违反配合义务的过错方应向本协议另外两方承担赔偿责任。

　　（三）丙方违约责任

　　1.丙方违背执业保密义务，不当泄露甲、乙方双方的商业秘密或个人隐私，给甲、乙双方造成损害的，应向受到损害一方的支付赔偿金。

　　2.在委托代办事项中，丙方因工作疏漏，遗失甲方的证件、文件、资料、发票等，应给予相应经济补偿。

　　3.如果丙方对甲方有付款义务，但由于丙方原因造成延迟的，则按照迟延天数乘以应付款项的（大写）百分之零点零五（小写0.05%）计算迟延付款违约金支付给甲方，但不超过应付款总额。

　　第七条 协议变更与解除。

　　（一）协议变更

　　在本协议履行期间，任何一方要求变更本协议条款，应书面通知另外两方。经三方协商一致，可达成补充协议。补充协议为本协议的组成部分，与本协议具有同等效力。

　　（二）协议解除

　　经三方协商一致，可解除本协议。

　　第八条 争议处理

　　本合同在履行中如发生争议，三方应协商解决。协商不能解决的，三方同意按以下第种方式解决纠纷。

　　1、提交＿＿＿＿仲裁委员会仲裁；

　　2、任何一方均可向房地产所在地人民法院提起诉讼。

　　第九条 协议的效力

　　（一）本协议自甲、乙、丙方签字之日起生效。

　　（二）本协议一式三份，甲乙丙三方各执一份，具有同等法律效力。

　　第十条本合同履行期间，甲、乙双方因履行本合同而签署的补充协议及其它书面的文件，均为本合同不可分割的部分，具有同等法律效力。本合同及补充条款中未约定的事项，应遵循我国有关法律、法规和本市规定执行。

　　第十一条 其他约定

　　三方均认可，三方之间所签署的所有有关合同/协议，在涉及需要告知其他一方时，须以书面文件的形式并通过挂号信或专递信函的方式做出，具体通知日期以挂号信寄出日期为准，本埠挂号信件以挂号信发出后3日视为送达，外埠以发出后7日视为送达，本埠专递信函以发后2日内视为送达。若三方之任何一方签署合同时没有提供通邮地址或所提供的通邮地址有误、或通邮地址变更后没有履行告知义务，造成挂号信件/专递信函延迟或不能送达的，所导致的违约责任或一切损失由本人承担。

　　甲方签章：乙方签章：

　　联系电话：联系电话：

　　经纪人：

　　经纪人证书号：

　　签订时间：

居间合同范本(通用版)11

　　甲方：(委托方)

　　乙方：(受托方)

　　双方本着互惠互利的原则，经认真磋商，一致同意订立本合同书。

　　一、甲方委托乙方向银行/投资公司联系并安排人民币的借款(具体借款金额由银行或投资公司评估审批后确定)，用于，乙方接受委托。

　　二、甲方职责：

　　1、提供借款所需的真实性材料;

　　2、积极配合办理相关手续;

　　3、按时支付相应费用。

　　三、乙方职责：

　　1、充分发挥资源优势，认真负责加速办理所有借款手续，在金融机构审批后，甲方与金融机构签订借款合同即视为贷款成功。

　　2、全面协调甲方与金融机构的关系;

　　3、维护甲方权益。

　　四、甲方需承担的费用：

　　1、贷款利息及金融机构所要求的其它合理收费(详见甲方与金融机构的相关合同协议约定);

　　2、其他费用异地信贷调查所产生的差旅费。

　　3、居间服务为贷款金额的百分之五，甲方须在与金融机构签订借款合同之日一次性将此费用支付给乙方。

　　五、费用支付方式：

　　1、银行贷款

　　a.企业贷款资料已完成支行审批正式报至省行审批，支付居间服务费的5%(不超过五万元);

　　b.贷款审批通过并签定贷款合同付至居间服务费的50%;

　　c.银行放贷前服务费用全部付清。

　　2、非银行金融机构贷款

　　签订贷款合同后，居间服务费一次性付清;

　　六、违约责任：

　　1、双方在本合同生效后，任何一方擅自单方面撤消委托则视为违约，违约方须在三日内支付人民币十万元给守约方作为违约金;

　　2、甲方与金融机构签订借款合同，甲方保证支付居间服务费到乙方指定帐号，每延迟一天甲方按贷款额万分之五支付滞纳金;

　　3、如因国家政策调整及甲方原因未能达到担保或金融机构贷款条件造成无法放贷的，乙方对此不承担违约责任。

　　七、其它：

　　1、本合同甲乙双方签字盖章即生效，在履约完毕后自动终止;

　　2、本合同一式两份，甲乙双方各执一份，具有同等法律效力;

　　3、未尽事宜甲乙双方可协商解决;

　　4、本合同内容双方均有义务保守机密，不得擅自对外泄密;

　　5、本合同在履行中发生争议，双方应协商解决，协商不能解决的，双方任何一方均可向当地人民法院提起诉讼。

　　甲方(公章)：_________乙方(公章)：_________

　　法定代表人(签字)：_________法定代表人(签字)：_________

　　_________年____月____日_________年____月____日

居间合同范本(通用版)12

　　甲方(雇主)：__________________身份证号：______________________

　　联系电话：______________________住宅地址：______________________

　　特殊生活*惯:___________________服务对象的身体状况：____________

　　乙方(家政服务中介机构)：______服务电话：______________________

　　经营地址：______________________法定代表人(经营者)：__________

　　根据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国侵权责任法》和《中华人民共和国消费者权益保护法》及其他有关法律、法规的规定，三方遵循自愿、*等、诚实、安全和方便的原则，就相关事宜签订本合同。

　　第一条术语释义

　　甲方（雇主）:是指具有完全行为能力、能独立承担民事责任的家政服务员的雇佣者。

　　乙方（家政服务中介机构）：依法成立的具有相关资质的，以居间人身份为雇主和家政服务员提供家政服务信息的家政服务组织。

　　中介费：是指在进行推荐家政服务员的行为时，家政服务中介机构向甲方或（和）乙方收取的合理费用。

　　第二条服务内容

　　乙方应介绍家政服务员_________人，为甲方提供下列第_________项服务:

　　1．母婴护理；2．婴幼儿保育；3．生活照护；4．病患护理。

　　服务对象姓名:_________________________,与甲方关系:______________________

　　如有特殊服务要求，请注明：___________________________________________。

　　乙方服务管理负责人姓名和联系电话：___________________________________。

　　第三条家政服务员的服务地址_

　　________________________________________________________________。

　　第四条家政服务员的服务期限

　　________________________________________________________（请具体填写）。

　　第五条中介费支付与方式

　　1．在本合同签订之日，甲方应支付乙方一次性中介费_____元（该费用为一次性收取）。

　　2．在____________________的情况下，乙方可提供_____次免费介绍其他家政服务员，或服务合同签定之日起_____天内免费介绍其他家政服务员_____次，超过约定次数，甲方应另行支付中介费。

　　第六条甲方权利与义务

　　1．甲方权利

　　（1）有权查阅乙方的营业资质材料。

　　（2）有权合理选定家政服务员，对家政服务员的服务质量有异议的，应按照服务合同约定由乙方另行介绍。

　　（3）有权就有关合同的订立事项要求乙方如实告知。

　　（4）乙方有下列情形之一的，甲方有权要求终止合同、退还中介费，情节严重的，可追究相关法律责任：

　　①以欺诈、胁迫的手段订立合同，或和家政服务员恶意串通，损害甲方利益；

　　②未按照合同约定向甲方提供家政服务员的；

　　③订立合同时对甲方显失公*的，或因甲方重大误解订立的；

　　④故意隐瞒与订立合同有关的重要事实或者提供虚假情况；

　　⑤所提供的家政服务员不能正常提供服务的，且不能按照合同约定为甲方更换其他家政服务员；

　　⑥有其他违法和违反职业道德行为情形的；

　　⑦其他：__________________________________________________________。

　　（5）其他约定：____________________________________________________。

　　2．甲方义务

　　（1）配合乙方的工作，在签订合同前出示有效身份证件，如实向乙方告知住址、联系电话、居住条件、工作内容、工作强度、工作时间、薪酬待遇、生活*惯，如实填写客户信息登记表，以上内容变动应和乙方做好合同变更工作。

　　（2）如和家政服务员就约定内容进行变更时，应到乙方备案。

　　（3）按照合同约定按时足额支付乙方中介费。

　　（4）遵守国家和地方家政服务业法律法规和行业规则。

　　（5）其他约定：____________________________________________________。

　　第七条乙方权利与义务

　　1．乙方权利

　　（1）可要求甲方提供相应的信息资料，留存甲方相关身份材料。

　　（2）可要求甲方按照合同约定按时支付足额中介费。

　　（3）未促成合同成立的，不得要求甲方支付中介费，但可以要求甲方支付从事中介活动支出的必要费用（该项以双方约定为准）。

　　（4）其他约定：__________________________________________________。

　　2．乙方义务

　　（1）提供营业资质材料供甲方查阅。

　　（2）留存提供给甲方的家政服务员的身份资料，审核其信息的真实性、健康状况、文化程度、服务技能等，考察其是否符合甲方的工作要求。

　　（3）积极促成家政服务员和甲方签订服务合同。

　　（4）甲方和家政服务员在履约过程中，如有纠纷，有义务进行调解。

　　（5）根据合同约定向甲方介绍和更换家政服务员。

　　（6）不泄露和传播甲方及其服务对象的隐私和个人信息。

　　（7）遵守家政服务相关法律法规和行业规则。

　　（8）其他约定：_____________________________________________________。

　　第八条保险（如甲乙双方约定不买或为家政服务员自行购买，该款不填写）

　　甲乙双方协商□是/□否投保商业保险。

　　1．商业保险种类（投保商业保险请在□内打√）：

　　□《家政服务员职业保险》；□其他__________________________。_

　　2．保费金额：_________________元，由_________________承担。

　　第九条合同期满、解除和重签

　　1．乙方介绍的家政服务员完成与甲方合同约定的家政服务，合同即为期满；如甲方继续使用乙方介绍的家政服务员，或超过免费更换家政服务员的次数，须重新签订合同。

　　2．任何一方如不能继续履行合同的，应与对方协商解决，一般须提前通知对方（突发事件除外）。

　　第十条法律责任

　　1．任何一方存在违反约定导致合同无法履行，根据实际损失情况，守约方可以要求违约方承当相应法律责任。

　　2．任何一方有权向侵权方追究因故意或重大过失造成的损失。

　　3．甲方逾期支付乙方中介费的，每逾期1天应按应支付中介费的______%向乙方支付违约金。

　　4．因家政服务员的过错行为造成甲方损失的，甲方有权追究家政服务员的责任，乙方协助处理，属于乙方责任的，乙方应承担相应责任。

　　第十一条免责条款

　　1．合同中的下列免责条款无效：

　　（1）造成对方人身伤害的；

　　（2）因故意或者重大过失造成对方财产损失的。

　　2．其他约定的免责条款____________________________________________。

　　第十二条其他约定条款

　　______________________________________________________________________

　　______________________________________________________________________。

　　第十三条合同争议解决办法

　　本合同发生的争议，可以由双方当事人可以自行协商，或由甲乙双方协商解决；也可向消费者协会或行业组织申请调解，或向有关行政部门投诉；协商或调解不成的，按下列第____种方式解决：

　　1．提交______________________________仲裁委员会仲裁；

　　2．向______________________________人民法院起诉。

　　第十四条未尽事宜及生效

　　1．本合同须附甲方和家政服务员签订的家政服务合同、以及家政服务员和乙方签订的职业介绍委托书，方可生效。

　　2．本合同未尽事宜双方另行协商补充，补充协议与本合同具有同等法律效力；本合同一式两份，甲、乙两方各执一份，具有同等法律效力，自各方签字或盖章之日起生效；本合同内容有变更的，以“家政服务合同变更书”为准，除变更条款外，其他条款不变。

　　3．如本合同和国家法律法规有违背之处，以国家相关的法律法规为准。

　　甲方（签字）：___________乙方（盖章）：____________________

　　_________年______月____日法定代表人或经营者（签字）：______

　　委托代理人（签字）：______________

　　____________年_________月_______日

　　另需材料清单：

　　1．甲方身份证明材料的复印件

　　2．乙方企业资质材料的复印件

　　家政服务合同变更书（格式）

　　经甲乙双方协商一致，对本合同做以下变更：

　　1．变更后本合同期限为年月日至年月日。

　　2．家政服务员的服务内容变更为。

　　3．家政服务员的服务场所变更为。

　　4．劳务费变更为。

　　5．本合同第_条取消。

　　6．其他：。

　　甲方（签字）：____________________乙方（签字）：____________________

　　法人代表或经营者（盖章）：________

　　_____________年__________月_____日_____________年__________月_____日

居间合同范本(通用版)13

　　居间合同、中介收费

　　第四百二十四条 居间合同是居间人向委托人报告订立合同的机会或者提供订立合同的媒介服务，委托人支付报酬的合同。

　　第四百二十五条 居间人应当就有关订立合同的事项向委托人如实报告。居间人故意隐瞒与订立合同有关的重要事实或者提供虚假情况，损害委托人利益的，不得要求支付报酬并应当承担损害赔偿责任。

　　第四百二十六条 居间人促成合同成立的，委托人应当按照约定支付报酬。对居间人的报酬没有约定或者约定不明确，依照本法第六十一条的规定仍不能确定的，根据居间人的劳务合理确定。因居间人提供订立合同的媒介服务而促成合同成立的，由该合同的当事人*均负担居间人的报酬。

　　居间人促成合同成立的，居间活动的费用，由居间人负担。

　　第四百二十七条 居间人未促成合同成立的，不得要求支付报酬，但可以要求委托人支付从事居间活动支出的必要费用。

　　材料一： 买卖双方未完成房产过户 中介仍收中介费受质疑

　　目前的格式合同，买卖双方一签约，即便没完成过户也不影响中介收费。 买卖双方由于各种原因未能最终完成房产过户，在很多人看来，这种情况下中介是不应该收取中介费的。而在实际交易过程中，如果是由于中介的原因造成最终未能完成过户，则无需交中介费；如果是由于买卖双方的原因造成最终未能

　　完成过户，则要支付部分甚至全部中介费。目前买房人与中介签订的居间合同，中介只负责到买卖双方签完合同，而不是以完成过户才能收取中介费。

　　中介承诺未兑现应退还中介费

　　在北京版国五条政策落地前，为了避免交纳20%的个人所得税，北京的二手房市场曾掀起过一波购房高潮。王先生就抢在国五条政策执行之前买了一套二手房，当时中介承诺可以在政策执行之前为王先生完成过户手续，并将这一承诺写进了居间合同之中，因此王先生就与业主签订了二手房买卖合同并交付了中介费以及定金。但是由于各种原因，最终未能在政策执行前完成该套房屋的过户手续。新政策执行后，由于该套房屋不满五年需交纳差额的20%的个人所得税。算下来，个人所得税要交20万元。面对这笔高额的个人所得税，王先生表示无力承担。业主也表示不会为个税买单，在该套房屋买卖无法进行下去的情况下，王先生提出解除买卖合同，并要求中介退还中介费，理由是中介在买房前曾承诺过可以在政策执行前完成过户，但最终并未兑现承诺。但中介却以未能在新政策执行前完成过户是由于王先生的原因造成，拒不退还中介费。在这种情况下，王先生的中介费还能要得回来吗？

　　大成律师事务所合伙人王力博律师认为，在上述案例中，房地产中介在居间活动中为促成双方成交，承诺在“新政”执行前办理完毕房地产过户手续，而房地产中介又未兑现这一承诺，这一承诺有证据证明确实存在，那么，中介机构应该退还中介费。

　　买房人原因造成房产不能过户中介费不退

　　石先生在前不久通过一中介公司在望京购买了一套二手房，在签订二手房买卖合同以及与中介的服务合同之前，中介公司要求石先生先签一个声明：表示自己确认有购房资格，如购房资格出现问题导致无法过户责任由买方自负。

　　石先生当时十分自信购房资格没问题，没有去确认自己的个税和社保是否满五年。但是当签订了二手房买卖合同后并交纳了中介费和定金后，在办理房屋过户时却发现自己的社保曾经因为工作变动断过，因此他不具备购房资格，他要买的二手房无法过户到其名下。在买卖无法继续的情况下，石先生要求解除合同并要求中介退还中介费，但遭到了中介的拒绝。中介的理由是房屋无法过户的责任在石先生自己，中介没有任何过失。

　　大成律师事务所合伙人王力博律师认为，在这个案例中，买卖合同双方的交易已经达成，中介机构已经完成了“居间”服务，导致合同无法履行的原因系石先生自己造成的，他应当对此承担全部责任：向卖方承担违约责任（如卖方没收定金），向中介机构支付中介费用。

　　业主违约致交易失败，买房仍要支付部分中介费

　　20xx年9月17日，郭女士与业主何先生在中介公司的居间服务下签订了二手房买卖合同。同日，郭女士支付了2万元购房意向金，并在《中介费确认书》上签字确认中介费为2万元。而后，因业主何先生一方违约，未能继续履行该合同，郭女士的购房计划也宣告“破产”。何先生返还郭女士已支付的2万元意向金，并补偿违约金2万元。

　　因房子未买成，郭女士认为不应向中介支付，双方经协商未果，中介公司于20xx年1月将郭女士诉至法院，要求其支付佣金2万元。

　　一审法院审理认为，郭女士通过居间方购房的合同目的并未实现，但中介公司已提供了一定的居间服务，可收取相应佣金，判决郭女士向中介公司支付6000元。郭女士不服，提起上诉。

　　法院二审认为，依据法律规定，居间人促成合同成立的，委托人应当按照约定支付报酬。该案中，郭女士经中介公司居间介绍与案外人签订房地产买卖合同，中介公司有权依据上述规定要求郭女士支付居间报酬。需要说明的是，根据居间

　　合同，中介公司在促成郭女士与案外人买卖合同成立后，尚须协助办理相关抵押注销、合同公证、见证、评估、产权过户、贷款、领取产证、交房等相关手续，在郭女士与案外人签订的买卖合同并未实际履行的情况下，中介公司客观上无需再履行该等义务，其有权主张的居间报酬相较于交易全部完成的情况，应当予以部分减免。因此，一审法院结合该案具体情况，将居间报酬酌情确定为6000元并无不当。故上二审判决驳回上诉，维持原判。

　　目前的格式合同 买卖双方一签约即便没完成过户也不影响中介收费

　　当前的二手房市场上使用的居间合同,对于中介责任的完成不以网签或过户为准，而是以买卖双方签订二手房买卖合同为准。也就是说，只要双方签订了二手房买卖合同，中介的职责就已经完成，按目前的格式合同规定，中介就可以收取中介费了。这也就造成了在上述案例中，有的买房人最终没能买到房子但还是得交纳中介费。这对于很多买房人来说是难接受和理解的。

　　因此，有人建议对市场上使用的二手房买卖的居间合同进行修改，明确规定只有当完成过户后中介方可收取费用，如未能完成过户，中介不得收取任何费用。对此，中介方面提出异议，对于中介已经做了大量工作，但因买卖双方原因导致的未能完成过户的情况，如不收取任何费用也有失公*。

　　在当前二手房市场上使用的居间合同都是以双方签订二手房买卖合同为准的情况下，建议买房人在买房前要先与中介公司协商签订补充协议，尽量把双方的责任和义务约定得越详细越好。甚至可以与中介协商约定在完成过户后方可收取是中介费，在未完成过户前不得收取任何费用。

　　材料二：

　　居间合同是居间人向委托人报告订立合同的机会或者提供订立合同的媒介服务，委托人支付报酬的合同。居间人未促成合同成立的，不得要求支付报酬，但可以要求委托人支付从事居间活动支付的必要费用。本案中，房屋的交易并未成功，同时买卖双方对中介费用作了明确的约定由违约方承担。同时根据《民事

　　诉讼法》、《最高人民法院关于民事诉讼证据的若干规定》相关规定，当事人对自己提出的诉讼请求所依据的事实或者反驳对方诉讼请求所依据的事实有责任提供证据加以证明。没有证据或者证据不足以证明当事人的事实主张的，由负有举证责任的当事人承担不利后果。

　　材料三：脱离中介、自行交易，仍需支付中介费-------上海青浦区法院

　　通过中介公司，李先生和陈先生签订了房产转让合同。可是为了逃避支付房产咨询服务费，两人竟背着中介公司进行房产过户。为此，中介公司将李先生和陈先生告上法庭。日前，青浦区法院开庭审理此案，判决李先生和陈先生各支付中介公司服务报酬1.5万元。

　　住在农村的李先生想在青浦城区买一套二手房，于是他找到位于浦仓路的一家房产中介代为找房。去年5月23日，中介带着李先生来到卖房方陈先生家看房。李先生对房屋各方面都比较满意，双方以179万余元的价格成交。当晚，李先生与陈先生就在中介公司签订了房产转让合同。

　　当月28日，李先生到中介公司支付购房款38万元首付款。可是由于贷款迟迟没有办下，李先生与陈先生协商后决定要放弃买卖房屋，并由陈先生到中介公司取回房产证办理退税手续。中介公司觉得事有蹊跷，通过对该房屋房产登记情况查询得知两人已办理了房产转让，于是向法院提起诉讼。

　　法庭上，陈先生辩称：当初的确取消了买卖交易，但是后来李先生又通过其他中介凑足了房款后找到自己的，所以双方就以现金购买的方式达成了买卖协议。李先生则辩称：因为贷款办不下来，所以三方都同意终止交易。后来遇上了开中介的朋友表示可以帮忙解决房款事宜，而陈先生也在这家中介挂牌出售该房屋，所以又重新达成交易。

　　法院审理后认为，陈先生和李先生都确认是从中介公司获得对方的联系方式以及带领看房、签约、见证支付部分房款等过程，据此可排除两人从其他中介获得交易信息的可能；其次，从两人后续签订的买卖合同内容看，其吸纳了先前合同的主要条款，并对该合同的履行予以确认；再次，虽然陈先生陈述从中介公司取回房产证时告知中介不再进行交易，然各方均确认取回房产证是为办理退税事宜，仅此并不足以证明该居间协议已解除；最后，所涉房产确已完成交易并办理产权过户手续。综上，法院认定两人理应向中介公司支付相应报酬。

居间合同范本(通用版)14

　　甲方：身份证：（以下简称甲方）

　　乙方：身份证：（车队以下简称乙方）

　　经甲乙双方友好协商达成如下协议：

　　甲方保证施工中道路、取土、装车、卸土的`畅通。

　　乙方负责运输：运输地：

　　要求乙方车辆：部（**、东风王*头、斯太尔）；车箱长5。3米、车箱宽2。3米、车箱高1。4米

　　运距：公里运费：元/

　　结算方式：按车次结算，24小时结算一次（以现金方式结算）

　　此协议双方认同，在约定时间内于年月日乙方将施工车辆安排到现畅

　　甲方负责联系住宿地方，乙方车队自己交房租。

　　甲方安排乙方工程项目收取合理的管理费：工程总费用的%

　　违约罚金：乙方车队按约定到达后甲方如无工程安排，违约方应付给乙方违约金每车500元/天。乙方车队没按约定到达工地并施工，违约方应付给甲方违约金500元/天。

　　此协议一式二份双方签定后具同等法律效力。

　　甲方：乙方：

　　代表人：代表人：

　　年月日

居间合同范本(通用版)15

　　建设工程居间服务合同

　　甲方（委托人）：

　　法定代表人：

　　身份证号码：

　　联系地址：

　　手机：

　　乙方（居间人）：

　　身份证号码： 联系地址： 手机：

　　甲乙双方为了发挥各自的优势，根据《中华人民共和国合同法》及相关法律法规，经双方充分协商，依照*等自愿、等价有偿的原则，达成如下协议：

　　一、委托事项

　　1.1乙方接受甲方委托，负责就玉皇山文化旅游景观园建设工程项目(北京延庆，以下称该工程项目)，推荐给甲方，向甲方提供关于该工程项目的重要信息，并最终促成甲方与建设单位或总包单位签订该工程项目的转∕分包施工合同，取得施工权。

　　1.2“居间成功”是指完成本工程项目与总包单位签定分包合同，即视为乙方全部完成居间服务委托事项。甲方未签定分包合同以取得实质性施工权，则视为委托事项未完成。

　　二、乙方义务

　　2.1乙方必须向甲方提供有关该工程项目前期的主要信息，并提供相关的业务咨询服务，开展与业主方和总承包方有效的协调，并促成甲方取得工程施工分

　　包权。

　　2.2乙方承诺向甲方提供的关于该工程项目基本信息的真实可靠（但涉及项目审批手续是否齐全、建设资金是否到位等重要信息，在乙方促成双方见面沟通后，由甲方自行向总包方或业主方咨询，乙方对其完整性、真实性等不具进一步核实义务，不承担连带责任），最终促成甲方能够如约进场进行实质性施工。否则，视为乙方提供信息不真实，居间服务不成功，甲方不予支付任何居间报酬。

　　2.3乙方应尽到作为居间人的谨慎和诚实义务，协助甲方做好各项前期准备工作。为甲方协调争取并达成施工合同后，乙方仍有义务协助甲方协调好与建设单位、总承包单位的关系（前提是甲方已经及时地履行了本合同规定，向乙方足额支付了相应的居间报酬。且如需乙方出差，其差旅费、交通费、食宿费等一切费用均由甲方承担，否则乙方有权不予协调）。

　　2.4 在居间服务过程中，乙方具体开展的渠道、方式、人物、过程等细节，不必向甲方汇报沟通，不属于本合同履行之前提条件。

　　三、甲方义务

　　3.1甲方负责提供资质证书、营业执照等相关资料；负责施工所需要的各类资金的筹措，并做好签定合同前所需的手续准备。

　　3.2如果居间成功，则由甲方全面履行和总包单位所签订的分包施工合同。甲方应认真履行施工合同而产生的权利和义务，与乙方无关。

　　3.3如果居间成功，则甲方应按本合同约定，向乙方支付居间报酬。如遇下列情形（包括但不限于），均不影响甲方对第3.2和3.3条的执行，甲方已支付给乙方的居间报酬不得索还：

　　3.3.1甲方将此工程予以转包、分包或与第三方公司∕个人合作的；

　　3.3.2因甲方技术、资金等原因，导致甲方无法继续履行建设工程合同的；

　　3.3.3因施工过程中出现安全事故、工程质量等问题，被业主方或总包方 勒令停工、中止工程建设合同的；

　　3.3.4其它非不可抗力原因导致的工程停工、中止。

　　四、居间报酬的计算方法、支付时间和支付方式

　　根据《中华人民共和国合同法》第426条关于 “居间人促成合同签订成功，委托人应当按约定支付报酬”的规定，甲方完成签订该工程承包项目合同时本合

　　同立即生效。合同生效后甲方必须按如下方式支付居间服务费：

　　4.1本项目居间服务费为工程总造价的8 %（税后）作为酬金。甲方应无条件地按此标准，即项目签定的合同工程量 万元的 8 %计 万元（税后），作为乙方的居间报酬。工程结算造价确认后，如因施工范围变更等原因，导致工程最终结算价与原合同存有明显差异（上下超过±2%），最后一期居间服务报酬支付时可作相应调整，多还少补（但出现第3.3条之情形的，不予调整）。

　　4.2本合同签字生效后，甲方在与业主方或总包方签订施工转∕分包合同后，甲方按照下表时间、数额要求分3次向乙方支付居间报酬（税后，不需居间人开具任何发票）。

　　其中：①甲方每次向乙方支付居间报酬，均与业主方或总包方向甲方拨付工程款项同步。不论其款项性质（临建费、备料款、进度款等），在甲方到账后5个工作日内无条件支付给乙方；

　　②每次付款时，如向乙方支付的居间报酬高于同批次业主方或总包方向甲方拨付的款项，其差额由甲方自行补足，不得以此为由拒付、延迟支付，否则按本合同第5.3条执行；

　　③每次支付具体帐号、方式等，由乙方指定，甲方无条件服从。

　　五、特别约定

　　5.1甲方是指包括但不限于甲方自身、甲方的分公司、子公司、甲方挂靠的公司、甲方绝对或相对控股的公司、甲方的股东或者甲方股东所投资的公司等。甲方承诺向乙方、业主方及总包方提供的相关资料是真实、有效、合法的，是可查询、可验证的。

　　5.2在居间服务过程中，甲方为完成委托事项产生的居间费用，即使乙方最终未能完成居间服务，也由甲方自行独立承担。如果乙方居间成功，这费用也不从居间报酬中扣除。居间报酬如需纳税，由甲方承担，乙方所得居间报酬为税后的合法资金，拥有永久性支配和使用权。

　　5.3甲方取得工程建设施工合同后，若恶意逃避或故意拖延支付，自愿接受下列处治，并放弃一切抗辩和反诉权利；居间人可凭此合同依法冻结甲方公司的银行帐户及资金，采取停止工程施工等措施；本合同自动转为甲方公司欠居间人报酬的欠条；追回应兑现的居间报酬并按该笔费用总额加收滞纳金（2‰∕日）；按所欠居间报酬部分的二倍收取罚金；追索期间所产生的一切费用（含律师费、诉讼费、执行费、财产保全费、公证费、违约金、罚金、差旅费等）均由甲方承担。

　　5.4居间服务成功完成后，在工程建设期间，若业主方、总包方与甲方发生实施过程中一切执行纠纷或资金纠纷等，与居间人无关，居间人不承担任何责任，一切法律责任和经济风险由甲方全部承担。

　　5.5本居间合同为不可撤消、不可更改的无条件保证兑现的见索即付凭证，与甲方其他相关义务不相抵触，独立执行，不受甲方企业改制、更名或更换法人代表或股东而影响，具有永久法律效力。

　　六、保密事项

　　6.1甲、乙双方均应充分保守本合同所涉及的商业秘密，包括甲方的财务信息、技术专利、经营信息等，也包括乙方对居间报酬的支配等。任何一方以任何形式泄露本合同内容，由泄密方承担一切后果。但法律法规另有规定或双方另有书面协议约定的除外。

　　6.2保密期为五年。

　　七、合同终止

　　7.1本合同签字生效后，本工程项目由第三方获得，乙方未完成居间服务的，本合同自动终止。

　　7.2如果居间成功，本合同完全履行完毕后终止。

　　7.3甲乙双方协议解除合同或有其他法定事项时，本合同终止。

　　八、争议解决方式

　　有关本合同或在执行本合同中发生的一切争执，双方应通过友好协商解决；如协商不成，双方同意提交乙方所在地仲裁委员会仲裁或者当地法院提起诉讼解决。

　　九、其他事项

　　9.1本合同一式贰份，甲乙双方各执一份，均具同等法律效力。

　　9.2本合同自双方或其授权代表人签字并加盖单位公章或合同专用章生效之日起生效。

　　9.3本合同不得作任何修改，如其中一方合同有涂改、破损等，均以另一方完好的合同为准。如有未尽事宜，双方可通过协商，达成一致后签订书面协议予以补充，与本合同具有同等法律效力。

　　十、附件

　　10.1甲方“企业法人营业执照”、“组织机构代码证”、“开户许可证”、法定代表人身份证复印件，盖甲方公章予以确认。

　　10.2乙方身份证复印件。

　　10.3授权委托书（如需）。

　　（本合同共5页，以下无内容）

　　甲方（盖章）：乙方（盖章）：

　　法定代表人或委托代理人（签字）：居间人或委托代理人（签字）：

　　合同签订地：

　　合同签订日期：

2022年购销合同通用版 (菁华3篇)（扩展5）

——购销合同通用版优选【10】份

　　购销合同通用版 1

　　甲方(采购方)：

　　乙方(销售方)：

　　经双方协商决定，对xxx太阳能购销事宜达成如下协议。

　　1、乙方保证销售的产品品牌是，所用于安装的材料包括：

　　(1)太阳能：沐浴太阳能品牌(100管)。

　　(2)淋浴喷头：铜材，单沐浴头软管。

　　(3)保温桶及支架：1立方保温桶，内胆厚0.8。外胆厚0.4，大角钢支架。

　　2、甲方指定的安装地点是付款方式如下：

　　(1)太阳能整套安装及所用全部材料费为

　　(1) 入场前甲方支付乙方购买产品的定金1000.00(壹仟圆整)

　　(1) 正常使用一周后付完尾款。

　　3、安装：

　　(1)安装地方：弥渡同仁微创外科医院(建安路28号)。

　　(2)安装时间：20xx-03-17-20xx-03-19

　　4、质保

　　(1) 所有产品器材，一年包换，三年保修。

　　(2) 三年保修期内，材料有甲方提供，乙方负责施工。

　　5、本协议经双方签字后生效，任何一方违约，按照当时购销款项的两倍赔付给守约方。

　　甲方(公章)：_________乙方(公章)：_________

　　法定代表人(签字)：_________ 法定代表人(签字)：_________

　　_________年____月____日 _________年____月____日

　　购销合同通用版 2

　　甲方：杭州萧山xx春莲珠宝行

　　乙方： 杭州市xx市金百福珠宝金行

　　杭州萧山城厢春莲珠宝行向临安市金百福珠宝金行进购上海“老庙”黄金品牌的珠宝产品，就相关情况特订立以下合同：

　　三、 验收标准：甲方收到货物后，按合同第二款进行检验，检验合格后提货；如在提货前发现有严重损坏现象，应及时通知乙方。甲方收到乙方货物后必须出具加盖甲方公章的收货确认书邮寄回乙方，详细所列货物品名、数量。

　　四、 付款方式及周期： 合同签订后三天内，甲方将预付款电汇或票汇汇款入到乙方银行帐户；预付款为总额的10 %，即1110950.5元；其余货款在20xx月5月8日之前支付。

　　五、 本合同在履行过程中发生争议，双方当事人协商解决；

　　六、 违约责任：乙方在收到甲方的预付款后，一般在两个工作日内安排发货，如不能按时发货，应提前通知甲方，否则视为违约，乙方应退还货款。

　　七、 其他约定事项：

　　八、 合同有效期：甲方支付预付款后生效；

　　九、 本合同一式两份，双方各一份。

　　甲方：杭州萧山xx春莲珠宝行 乙方：杭州市xx市金百福珠宝金行 （盖章） （盖章）

　　地址： 萧山区市心南路93号地址：临安市衣锦街465号

　　法定代表人：邹春连 法定代表人：章长春

　　委托代理人：委托代理人：

　　电话： 电话：

　　邮编： 邮编：

　　日期：日期：

　　购销合同通用版 3

　　甲方：

　　地址：

　　电话： 联系人：

　　乙方：

　　地址：

　　厂址：

　　电话： 联系人：

　　根据《中华人民共和国合同法》，*等、诚信、互利的原则，经甲、乙双方一致同意按下列条款成交本合同。

　　一、货物明细

　　包括家具名、规格、颜色、用料、单价、数量、保用期、总价等详见合同附件，数量：

　　二、合同金额

　　合同货物总金额以实数为准(此价格不含税)。

　　三、付款方式

　　合同签订后当天内，甲方预付合同金额金，白货成功安装付清余款，余款为 %，一年付清。

　　四、产品质量保证

　　乙方保证产品的质量，保质期为一年，所有产品除用户或其它人为损坏及使用不当外，乙方提供终身维护，费用由甲方自负，但甲方在一年内正常使用，家具如有质量问题，乙方免费维修，随时要求甲方督查。

　　五、甲方要求乙方

　　1、做工要精细大方;

　　2、油漆要美观舒雅*整，线条明显;

　　3、材质主架实木结构、贴面，保证终身不体壳，油漆不脱落，不变色，人为除外;

　　4、家具样式、质量、尺寸与南岳湘江酒店一模一样。

　　六、乙方保证向甲方按时、按量、按质量交货，如果不按时交货则向甲方支付5%的违约金。但甲方违约推迟付款或其它事情同样按5%违约金罚款，一切后果自负。交货时间 月 日左右所有家具安装完华，交付使用，如甲方因素时间顺延。

　　七、本合同一式二份，甲、乙双方各执一份，自双方签字盖章之日起生效执行。

　　甲方： 乙方：

　　签字： 签字：

　　日期： 年 月 日

　　购销合同通用版 4

　　销方： （下称甲方）

　　购方： （下称乙方）

　　甲、乙双方本着诚信合作，互惠互利的原则共同开拓市场。为使双方在合作期间购、销通畅，经甲、乙双方协商，同意签订如下协议：

　　一、 经营区域：乙方购进甲方生产的 品牌， 等产品，作为乙方在所在地区 的经销商。

　　二、为提高甲、乙双方的经济效益，乙方购进甲方产品销售，应严格把好进货关。如因滞销需要调换货，必须提前将库存的滞销产品数量，传真给甲方，退货所发生的运费由乙方承担;如因质量问题而发生退货，退货运费由甲方承担。

　　三、甲方所提供的产品为出厂价，运费由乙方承担。

　　四、产品价格为不含税价，如需甲方提供税票应加收税点，双方另协商确定。

　　五、货款结算方式：款到付货

　　六、乙方汇款给甲方时，必须汇入甲方公司指定的帐户。

　　七、本合同有效期从 年 月 日至 年 月 日。

　　八、本合同一式两份，甲、乙双方各执一份，双方签名及公司盖章后即产生法律效力。合作期间如有补充协议，补充协议同俱法律效力。

　　甲方（公章）：_________ 乙方（公章）：_________

　　法定代表人（签字）：_________ 法定代表人（签字）：_________

　　_________年____月____日 _________年____月____日

　　购销合同通用版 5

　　甲方： 乙方：

　　甲方向乙方进购品牌的珠宝产品，就相关情况特订立以下合同：

　　一、产品名称、数量、金额 （单位：元）

　　二、质量要求、技术标准：Q/YSD 1标准；

　　三、验收标准：甲方收到货物后，按合同第二款进行检验，检验合格后提货；如在提货前发现有严重损坏现象，应及时通知乙方。甲方收到乙方货物后必须出具加盖甲方公章的`收货确认书邮寄回乙方，详细所列货物品名、数量。

　　四、运输方式及交货时间、地点：

　　交货时间为： 年 月 日之前，具体交货时间以乙方书面告知时间10天以内为主。

　　交货地点为 ，由甲方自提，运输费用由甲方承担。 五、付款方式及周期：合同签订后30天内，甲方将预付款汇入乙方银行帐户；预付款为总额的 %，即 元；其余货款在甲方

　　收到全部货物后15天内支付。

　　六、本合同在履行过程中发生争议，双方当事人协商解决； 七、违约责任：

　　1、乙方在收到甲方的预付款后，在约定交货时间内安排交货，如不能按时交货，则视为违约，乙方应退还预付货款并承担该笔货款金额10%的违约金。

　　2、甲方或乙方未按上述规定履行其义务，应承担违约部分货款总额20 %的违约金。

　　3、任何一方不履行义务，经他方要求拒不改正的，他方有权解除合同，由此造成的损失由违约方承担。 八、其他约定事项：

　　九、合同有效期：甲方支付预付款后生效；

　　十、本合同一式两份，双方各一份。

　　甲方： 乙方： （盖章） （盖章） 地址： 地址： 法定代表人： 法定代表人： 委托代理人：委托代理人： 电话： 电话： 邮编： 邮编： 日期： 日期：

　　购销合同通用版 6

　　供货方（以下简称甲方）：

　　购货方（以下简称乙方）：

　　一、产品名称、型号、单价、数量

　　产品名称

　　规格型号

　　单位

　　单价/元

　　数量

　　金额/元

　　*口水泥管

　　DN300

　　根

　　DN400

　　根

　　DN500

　　根

　　总金额（人民币）大写：

　　二、质量要求标准：

　　按国家质量技术标准制作生产，甲方提**品合格证及相关复印件；

　　三、交货地点：

　　由甲方负责运输至乙方大石河施工现场；

　　四、合理损耗及计算方法：

　　现场交接，按完好的数量以实计算，经鉴定属甲方产品质量问题，甲方无条件更换（以产品的完整性和无损坏为标准）；

　　五、验收标准、方法及提出异议期限：

　　甲方及时送货：乙方按质量验收，如在施工周期内和施工完成后3年内确因产品质量问题的，甲方需免费更换并承担更换所需的施工费用；

　　六、数量及供应方法：

　　乙方用货提前_______天通知甲方，甲方应保证接到发货通知后，在_______天内到货；

　　七、结算方式及期限：

　　货到_______日内付款；

　　八、违约责任：

　　甲乙双方严格遵守合同，出现不可遇见的问题时，在相互谅解的前题进行协商处理。若甲乙双方协商无法达成时，由所属地方法院仲裁裁决，因此所产生的费用均由败诉方承担；

　　九、本合同一式两份，甲乙双方各持一份，双方签字（盖章）生效。

　　甲方： 乙方：

　　地址： 地址：

　　电话： 电话：

　　签约日期：

　　购销合同通用版 7

　　一、甲方：

　　乙方： 承德市钰轩工艺品有限责任公司

　　二、向承德市钰轩工艺品有限责任公司进购深圳“周大生”品牌的珠宝产品，就相关情况特订立以下合同。

　　三、 验收标准：甲方收到货物后，按合同第二款进行检验，检验合格后提货；如在提货前发现有严重损坏现象，应及时通知乙方。甲方收到乙方货物后必须出具加盖甲方公章的收货确认书邮寄回乙方，详细所列货物品名、数量。

　　四、 付款方式及周期： 合同签订后三天内，甲方货款汇款入到乙方银行帐户。

　　五、 本合同在履行过程中发生争议，双方当事人协商解决；

　　六、 违约责任：乙方在收到甲方的货款后，一般在两个工作日内安排发货，如不能按时发货，应提前通知甲方，否则视为违约，乙方应退还货款。

　　七、 其他约定事项：

　　八、 合同有效期：甲方支付预付款后生效；

　　九、 本合同一式两份，双方各一份。

　　甲方：乙方：承德市钰轩工艺品有限责任公司 （盖章）（盖章）

　　开户行：中行世纪城支行

　　账号：xxx

　　地址：地址：承德市xxxxxx号 委托代理人： 委托代理人：

　　电话： 电话：0xxxx

　　邮编：xxxx0 邮编：06xxx0

　　日期：20xx-03-27日期：20xx-03-27

　　购销合同通用版 8

　　甲方：纺织股份有限公司

　　乙方：针织印染有限公司

　　一、产品名称﹑数量和单价，金额

　　二.质量标准：

　　1.所有面料按照客人确认样生产。

　　2.染料中不含有偶氮，颜色按照客人确认的生产，手感柔软(以客人确认的原样为准)。

　　3.要求大货浆边处理，注意要尽量窄。

　　4.缩水率要求

　　氨纶汗布经向<-5% 纬向〈+5%。

　　汗布 经向〈-5% 纬向〈2-4%

　　5.色牢度3-4级,色差3-4级克重+-5克,面料纬斜〈3%。

　　6.客户要求its测试报告(色牢度，缩水率及ph值三项指标)

　　7.大货生产结束后,乙方在保证面料缩水率合格的情况下,每品种每色寄给甲方2米

　　8.疵点情况：每十码允许有一个小疵点(包括油污，异纤，破洞，粗细纱，破边)

　　以下情况需要补码或放码：

　　1)克重超重

　　2)门幅偏大或偏小

　　3)超疵点，允许6-10个，每超一个补半码

　　4)超长疵点或破边

　　5)其他质量问题双方协商解决

　　三﹑交货时间：20xx年05月21日

　　四、货品包装：

　　1.双层塑料纸管打卷包装。

　　2.每种颜色允许有2%的溢装。

　　五、 乙方必须按购销合同约定的交期保质量交货，若因延误交货期而引起的纠纷由乙方负责。

　　若有未尽事宜，双方协商解决。合同双方签字生效。

　　六 、其他未尽事项：双方友好协商解决

　　甲方：纺织股份有限公司 乙方：针织印染有限公司

　　负责人签字(盖章) 负责人签字(盖章)

　　购销合同通用版 9

　　供方： (以下简称甲方)

　　需方： (以下简称乙方)

　　甲乙双方在*等互利的原则上就下列产品供销事宜协商一致，达成如下合同条款，以供双方严格遵守：

　　一、 产品名称、数量、金额

　　二、交货地点、方式：交货地点为常德，收到货款后5日内交货。

　　三、运输方式及费用负担：乙方负担。

　　四、结算方式：付现金或银行汇款。

　　账户名： 帐号： 开户银行：

　　五、违约责任：任何一方违约，违约方每天按货款金额的1%支付违约金给守约方。

　　六、若因其他因素造成的特殊情况，双方根据实际情况协商解决，协商不一致时可向人民法院提起诉讼。

　　甲方(公章)：_________　　　　　　　　乙方(公章)：_________

　　法定代表人(签字)：_________　　　　　法定代表人(签字)：_________

　　_________年____月____日　　　　　　　_________年____月____日

　　购销合同通用版 10

　　小麦购销合同 签约地点：

　　签约时间：

　　甲方（供方）：

　　乙方（需方）：

　　根据《中华人民共和国合同法》有关规定，经甲乙双方共同协商，订立此合同，双方共同遵守合同条款如下：

　　三、 质量要求：国标二级以上，即容重在770k/l以上、水分12.5%以下、杂质1%以下，不完善粒小于或等于8%，容重低于770k/l，大于750k/l时扣价40元/吨，低于750k/l拒收，水分、杂质，不完善粒按国家调拨规定实行增减量，其他指标按国标执行。

　　四、 供方负责铁路整车运输到需方地。

　　五、 验收标准及方法：质量以货到需方按国家粮食质量检测标准验收为准，数量以需方电子磅检斤为准，包装为编织袋，并用机械缝口，且按0.1kg/条扣皮。需方按照0.2%承担损耗，超出部分由供方承担。

　　六、 结算方式：先款后货，供方提供全额增值税发票。

　　七、 违约责任及解决方法按《经济合同法》执行或双方协商解决。

　　八、 其他约定事项：到站：永州东站，收货单位：湖南永州下河国家粮食储备库(卸货地点：中央储备粮永州直属库专用线)；另1000吨的收货单位：湖南永州下河国家粮食储备库(缷货地点：湖南永州下河国家粮食储备库专用线)。货款两清时合同自行终止。

　　九、 此合同签字盖章后生效，传真件具有同等效力，本合同一式两份, 甲乙双方各执一份。

　　甲方：乙方：法人代表：法人代表：

　　电话 电话

　　传真 传真

　　开户：开户

　　账号：账号

　　地址：地址：

2022年购销合同通用版 (菁华3篇)（扩展6）

——合作协议合同通用版通用5篇

　　合作协议合同通用版 1

　　甲方：xxx职业技术学院

　　乙方：

　　为了充分发挥高校人才培养、科学研究与服务社会的功能，加强高校教学、科研及人才培养工作与地方经济社会发展的紧密联系，更好地为地方经济建设与社会发展服务，同时借助于地方与企业的`优势，为校企合作提供更大空间，以实现人才培养目标，提高人才培养质量，江门职业技术学院（以下简称甲方）与

　　（以下简称乙方）在*等自愿、友好协商的基础上，同意建立合作关系，并达成如下协议：

　　一、合作原则

　　本着“优势互补、资源共享、互惠双赢、共同发展”的原则，甲乙双方建立长期、紧密的合作关系。

　　二、甲方的责任与义务

　　1．根据乙方对人力资源的需求，甲方应为乙方优先推荐相关专业的优秀毕业生；在不影响学校正常教学科研的前提下，应乙方要求，为企业生产经营活动提供人力资源方面的支持。

　　2．应乙方要求，甲方选派优秀教师与业务骨干承担或参与乙方科研项目开发、技术改造、技术援助与学术研讨，科研产权归双方共同所有，双方可另签具体的合作协议。甲方的科学技术研究成果，在同等条件下优先向乙方转让。

　　3．应乙方要求，可在甲方挂牌设立“人力资源培训基地”、“校企合作实验室”、“校企合作生产性实训车间”与“产品研发中心”，为乙方提供技术讲座、员工职业技能培训、考证、资料翻译、产品研发及生产等方面的服务，双方可另签具体的合作协议。

　　4．乙方有对甲方的“订单式人才培养”或“企业员工培训”等培养方案提出改进意见的权利。甲方以产学结合、工学交替、顶岗实*等现代人才培养模式，按照企业人才规格要求设置、开发课程、组织教学，保证乙方人才培养质量。

　　5．根据乙方生产经营的需求，为乙方提供企业规划、发展、管理、经营与科技信息等方面的咨询与服务。

　　6．甲方在组织教师与学生参与科研合作、专业实*、人员培训等活动的过程中，严格遵守乙方的相关规章制度及其他合理要求，严守企业的商业秘密。

　　三、乙方的责任与义务

　　1．根据甲方的教学需要，可在乙方挂牌设立“江门职业技术学院校外实训基地、就业基地或产学研合作基地”，为甲方相关专业学生的见*、专业实*、毕业实*、毕业设计及社会实践等活动提供必要的协助。

　　2．乙方应优先满足甲方学生在专业实*、毕业实*、就业等方面的需求。及时向甲方提供人力资源需求方面的信息，在条件相同的情况下，优先录用甲方的毕业生。

　　3．应甲方教学改革需要，乙方在条件许可的前提下，选派管理人员、工程技术人员担任专业带头人或兼职教师，参与甲方人才培养过程；参与甲方人才培养方案的制定、教学改革、教材编写等工作，成果归双方共同所有。

　　4．应甲方科学研究需要，乙方选派工程技术人员与业务骨干参与甲方科研项目开发、技术援助与学术研讨，科研成果产权归双方共同所有，双方可另签具体的合作协议。

　　5．乙方应根据行业与企业的发展，对甲方的专业设置、课程设置、人才培养等方面的工作提供建议与咨询。

　　6．甲方定期派遣一定数量的专业骨干教师到乙方及其下属相关企业挂职锻炼，培养“双师”队伍。挂职期间乙方提供相关食宿条件与工作岗位，保证挂职效果。

　　四、附则

　　1．为加强沟通与联系，甲、乙双方应明确联系人与联系方式，并通过不定期的会面研究解决合作过程中的问题。

　　2．双方的具体合作项目可在本协议的基础上另签协议；双方合作过程中因实*、培训、技术开发与咨询、生活安排、劳务等发生的费用，由双方本着“*等协商，互惠互利”的原则加以解决。

　　3．本协议有效期年，协议期满可根据双方需要确定是否续签。

　　4．本协议履行中出现纠纷，双方应尽力协商解决。协商不成，提交江门仲栽委员会仲栽。

　　5．本协议一式三份，甲方二份，乙方一份，自双方签字、盖章之日生效。

　　甲方：江门职业技术学院 乙方：

　　签字代表： 签字代表：

　　XX年XX月XX日 XX年XX月XX日

　　合作协议合同通用版 2

　　甲方：

　　(出资方) 王xx

　　乙方：

　　(实际操作方) 李xx

　　乙方为了更好地在股票市场创造利润，甲方为了更好地控制投资风险，甲乙双方本着互惠互利、合作共赢的原则，在友好协商的基础上，自愿达成如下协议，供双方共同遵守。

　　1、合作投资总额：

　　人民币 陆拾 万元整（￥ 元）。其中：甲方出资人民币 伍拾 万元整（￥ 元）；乙方出资人民币 拾 万元整（￥ 元）。双方投资款共同存入（由甲方开立的银行账户转入）证券市场账号，乙方投资款到位情况以银行存款凭证为依据。

　　2、双方合作时间为 两 个月，开始时间以乙方投资款到位准。

　　3、双方投资款在中国证券市场进行a股股票交易投资，并由乙方承包操作，即：甲方收取相应的利息，乙方全权自主操作，自负盈亏；

　　4、甲乙双方都需要完全保证其资金来源的合法性。由于各自的资金来源不正当所导致的任何后果均由各自来承担一切法律责任。

　　5、甲乙双方共同掌握证券市场的账号和密码，由乙方实际操作该帐号上的股票买卖交易，甲方进行实时监控。乙方在交易过程中，不得以任何理由修改交易密码，除非事先取得甲方的书面同意，否则视同乙方构成违约，造成甲方的损失由乙方赔偿。

　　6、甲方保证出资资金按时到位，除本协议约定的情况下，中途不得回撤，否则将赔偿因此引起乙方的全部经济损失。

　　7、在股票市场实盘操作情况中，甲方自愿放弃对乙方股票交易的选择权，由乙方自主决定买、卖股票的品种、数量，不得干涉乙方正常的股票交易，除出现本协议约定的情况外。

　　8、为了减少甲方的风险，保证资金运用的安全性，乙方同意，当股票交易帐号上股票市值及股票帐号上的资金总额低于人民币 伍拾肆 万 元整（￥ 元）时，乙方必须立即无条件地追加资金，以保证股票市值及股票帐号上的资金达到双方投资总额，即陆拾 万元整（￥ 元），否则甲方无需在乙方的同意下便可更改交易密码、甲方有权在任何时候以任何方式和任何价位进行股票交易，强制*仓止损，甲方的这种交易行为，无需事先取得乙方同意。甲方强制*仓，有权锁定帐户，停止乙方交易，并可以将证券帐户上的资金转入银行帐户。甲方扣除甲方出资额后，多余部分(含乙方的出资额和盈亏部分)交付给乙方。

　　9、甲乙双方均不得以任何理由从证券市场帐户中提取资金，挪作他用，（特殊情况双方协商一致除外）否则视为违约。若出现甲方有权强制*仓的情况时，甲方在*仓后，若该股票市值有上升时，甲方对此不承担任何风险及赔偿。

　　10、若出现乙方在操作股票交易过程中，遇到所购买的具体股票出现停牌、摘牌等不可预见情况下，乙方自愿承担因技术失误给甲方造成的损失，该损失为每月按甲方出资额管理费及利息计付赔偿额。

　　11、若甲方擅自干涉乙方实际操作股票，随意对股票进行买卖，甚至无故对股票进行*仓，甲方构成违约，应赔偿乙方上述股票当日市值涨跌的损失。

　　12、甲、乙双方应当保证本协议约定事项的商业秘密，不能擅自将资金帐号、乙方实际操作情况的信息以及乙方的个人信息以任何方式泄露给其他第三人。

　　13、在合作期间，乙方不得进行权证、创业板和st、包括新股上市当天、停盘已久复盘当天等股票。若乙方从事以上方面的交易，被甲方发现乙方上述交易行为，有权立即强制自行交割、*仓，由此造成的损失后果，由乙方承担全部责任。

　　14、根据乙方要求，甲方同意乙方随时提取高出双方总投资额以上的盈利部分资金。

　　15、合作期满后，该资金帐号内的资金由甲方、乙方双方共同前去银行办理，甲方可取得原始资本人民币 伍拾 万元整（￥ 元），剩余资金归乙方所有。

　　16、本协议自动失效的期间或情况：

　　合同到期时。

　　甲方强制自行交割、*仓后。

　　甲乙双方协商一致。

　　违反甲乙双方定制补充协议时。

　　其它约定情况

　　________________________________________________________________________________

　　17、本协议一式两份，甲、乙双方各执一份，自甲、乙双方签章后生效。

　　附：甲方银行帐户：

　　乙方银行账户：

　　甲方：（出资方）

　　乙方：（实际操作方）

　　签订

　　时间：

　　签订时间：

　　联系电话：

　　合作协议合同通用版 3

　　合同编号：_________

　　甲方（委托人）：_________ 乙方（代销人）：_________ 住址：_________ 住址：_________ 法定代表人：_________ 法定代表人：______ ___ 职务：_________ 职务：____ _____

　　身份证号码：_________ 身份证号码：_________ 通讯地址：_________ 通讯地址：_____ ____ 邮政编码：_________ 邮政编码：_________ 电话：_________ 电话：____ _____ 甲乙双方本着自愿、*等、互惠互利、诚实信用的原则，经充分友好协商，就乙方代售甲方____ _____产品的相关事宜，订立如下合同条款，以资共同恪守履行。

　　第一条 代售产品

　　1、乙方代销甲方的产品的详细信息：

　　2、代销商品的交付时间、地点、方式及费用负担：_________

　　第二条 代销期限

　　1、本合同的代销期限为_________年，从本合同签订之日起至_________年_________月_________日止。双方可根据本合同的约定提前终止或续期。

　　2、乙方要求对本合同续期的，应至少在本合同期限届满前提前_________个月向甲方提出。甲方同意的，与乙方签订续期合同。

　　3、甲、乙双方约定，在本合同期限届满时，乙方满足以下条件可以续约：

　　（1）较好地履行了本合同的义务，没有发生过重大违约行为；

　　（2）已经向甲方支付了到期的全部款项；

　　（3）签署放弃可针对甲方提起诉讼和仲裁的文件。

　　第三条 代销商品价格

　　1、配送价格：甲方向乙方统一配送产品的价格，按照成本价格加管理费的办法确定，但管理费最多不得超过成本价格的_________％。成本价格由进项价格、进项税、包装费、运费及_________构成。甲方除向乙方收取资格审查费和销售返利以外，不得向乙方收取其他费用或牟取任何利益。

　　2、销售价格：乙方应当按照甲方建议（规定）的零售价格销售产品。乙方不得擅自调整规定的产品销售价格或以收取_________费用等方式变相加价。如果甲方建议（规定）的零售价格不符合本地区市场情况，乙方需调整销售价格时，应当向甲方报告。甲方应当根据系统的统一性要求和乙方所处地区的市场情况综合考虑，作出调整价格的决定。

　　第四条 佣金

　　1、乙方的佣金以每次售出并签字的协议产品为基础，其收佣百分比如下：____ _____元按_________％收佣；_________元按_________％收佣。

　　2、佣金以发票金额计算，任何附加费用如包装费、运输费、保险费、海关税或由进口国家征收的关税等应另开发票。

　　3、佣金按成交的货币来计算和支付。

　　4、甲方每季度应向乙方说明佣金数额和支付佣金的有关商务，甲方在收到货款后，应在 天内支付佣金。

　　5、乙方所介绍的询价或订单，如甲方不予接受则无佣金。若乙方所介绍的订单合约已中止，乙方无权索取佣金，若该合约的中止是由于甲方的责任，则不在此限。

　　第五条 商情报告

　　1、乙方有权接受客户对产品的意见和申诉，并及时通知甲方，以关注甲方的切身利益为宜。

　　2、乙方应尽力向甲方提供商品的市场和竞争等方面的信息，每_________个月需向甲方寄送工作报告。

　　3、甲方应向乙方提供包括销售情况、价目表、技术文件和广告资料等一切必要的信息。甲方还应将产品价格、销售情况或付款方式的任何变化及时通知乙方。

　　第六条 推销、宣传与广告

　　1、乙方是_________市场的代售商，应收集信息，争取客户，尽力促进产品的销售。

　　2、乙方有义务通过广告活动，宣传代理产品，并按照本合同的规定负担广告与宣传费用。

　　3、甲方通过制定总体广告计划及其他规定，实施产品的广告计划和发布广告；乙方应按照甲方的要求在代理区域内发布促销广告，开展促销活动。

　　4、乙方应当执行甲方对广告活动的要求，不得违反规定发布广告。

　　5、乙方可自行策划并实施针对代销区域市场特点的广告宣传或促销推广活动，但必须获得甲方事先书面同意，并在甲方指导下进行。

　　第七条 定货与销售

　　1、乙方需货时，应向甲方发出书面订单，一般应在每月_________日以前向甲方下达下一月度订单。

　　（1）甲方可代乙方发货，乙方承担铁路货运或汽运费等，发货方式由乙方确定。

　　（2）甲方将在发货后将货运单据传真或寄至乙方。货运时间以货运单据上标明的时间为准。

　　2、乙方须在收到货物后_________日内对产品的质量进行检验，因产品质量及包装不符合质量标准的，或者产品的保质期已经超过规定标准的，由甲方予以换货或退货。

　　第八条 监督、培训及售后服务

　　1、甲方应当在不影响乙方正常营业的前提下，定期或不定期对乙方的经营活动进行辅导、检查、监督和考核。乙方应当遵循甲方或其委派的督导员在经营过程中的建议和指导。

　　2、乙方应当保持完整、准确的交易记录，在每月_________日前向甲方递交上月的总营业收入的财务报表。

　　3、在本合同有效期内，甲方每年应对乙方或其指定承担管理职责的人员提供不少于_________次的业务培训。培训费用由甲方负担，但参加培训人员的差旅费自负。

　　4、在本合同有效期内，甲方应持续地对乙方提供开展经营所必需的营销、服务或技术上的指导，并向乙方提供必要的协助。

　　5、甲方为乙方提供的产品必须严格按照甲方提供的质保书和国家的相关规定进行质保服务。

　　6、乙方在销售完成后，应按甲方要求填写客户登记表，并应于每月定期以传真或其他形式向甲方返回客户登记表，以便于日后的售后服务和例行巡检工作。

　　7、当乙方发生售后服务要求时，乙方应书面通知甲方服务要求和内容，甲方应在收到乙方通知的_________小时内给予答复，确认服务内容和时间，同时，甲方向乙方提供_________小时售后服务热线联络服务。

　　第九条 合同转让

　　1、在本合同有效期内，乙方应当独立自主地经营代销业务，禁止以承包、租赁、合作、委托或其他任何方式将代销业务全部或部分转移给第三人经营管理。

　　2、未经甲方书面同意，乙方不得转让本合同。

　　（1）乙方要求转让本合同时，应当将转让的理由及转让条件、受让人按照本合同规定制作的信息披露文件等情况报告甲方，由甲方作出是否同意转让的决定。

　　（2）乙方转让本合同时，在同等条件下，甲方指定的第三人有优先受让的权利。在甲方向乙方发出优先受让的通知后，乙方不得撤销转让或变更转让价格与转让条件，否则，乙方在_________年内不得进行转让。

　　（3）乙方转让本合同，受让人应当与甲方重新签订代销合同。

　　第十条 合同变更

　　1、为适应市场竞争的需要，甲方有权对本合同进行适当变更，但变更必须是善意与合理的，且不得与主合同及合同附件中的附属协议的内容相抵触。

　　2、甲方应当将合同变更的原因、可行性及有关事项，在规定的变更时间前_________天通知乙方。

　　3、乙方应当按照甲方的规定在代理区域内实行变更，并及时将实施的情况报告甲方。

　　4、在本合同期满续订合同时，甲方有权以新制定的代销合同代替本合同。对本合同的修订应基于合理和善意的准则，且新制定的销售代理合同文本应当适用于全部的代销商。

　　第十一条 合同终止

　　1、本合同因下列情况而终止：

　　（1）合同期限届满，甲乙双方不再续签本合同；

　　（2）甲乙双方通过书面协议解除本合同；

　　（3）因不可抗力致使合同目的不能实现的；

　　（4）在合同期限届满之前，当事人一方明确表示或以自己的行为表明不履行合同主要义务的；

　　（5）当事人一方迟延履行合同主要义务，经催告后在合理期限内仍未履行；

　　（6）当事人有其他违约或违法行为致使合同目的不能实现的；

　　（7）一方宣告破产或宣告解散；

　　（8）法院、**等行政行为要求代售商终止营业。

　　2、本合同终止后，乙方应立即停止使用与代销有关甲方的标识及知识产权。

　　3、乙方应在本合同终止之日起_________日内返还甲方为履行本合同而提供的所有物品，包括文件及其副本或其他任何复制品。

　　4、本合同终止之日存在的全部完好无损、尚在保质期内、可以再次使用或销售的剩余产品的处理方式为：

　　（1）甲方以原售价回购；

　　（2）乙方自行处理。

　　第十二条 合同解除

　　1、甲方有下列行为之一的，乙方有权书面通知单方解除合同，解除合同的通知在到达甲方时生效：

　　（1）在本合同签订时不符合法律、法规关于代销商资格的强制性规定致使乙方遭受经济损失的；

　　（2）在签订本合同前未按法律、法规规定提供代理相关信息或提供虚假信息致使乙方遭受经济损失的；

　　（3）在本合同签订时不具备或本合同有效期内丧失相关知识产权的所有权或使用权，导致第三方向乙方主张相关权利的；

　　（4）因产品质量问题引起大量投诉并被主要媒体曝光，品牌形象和价值及企业商誉受到严重损害的。

　　（5）无故停止向乙方供应代销产品的；

　　（6）公开许可乙方使用的商业秘密，致使乙方遭受经济损失的；

　　（7）甲方不履行或不完全履行本合同项下的任何义务，乙方书面通知其_________日内纠正，逾期未纠正的。

　　2、乙方有下列行为之一的，甲方有权书面通知其纠正，乙方应在接到通知后_________日内纠正，逾期未纠正的，甲方有权书面通知单方解除合同，解除合同的通知在到达乙方时生效：

　　（2）因管理和服务问题引起大量投诉或被主要媒体曝光批评，严重损害甲方经营体系的商誉；

　　（3）未经甲方事先书面同意擅自全部或部分转让本合同；

　　（4）故意向第三人泄露甲方的商业秘密的；

　　（5）故意向甲方报告错误的或误导性的信息；

　　（6）违反竞业禁止的规定参与竞争的；

　　（7）乙方逾期支付本合同项下的任何款项，逾期超过_________天，仍不改正的。

　　第十三条 声明及保证

　　（一）甲方：

　　1、甲方为一家依法设立并合法存续的企业，有权签署并有能力履行本合同。

　　2、甲方签署和履行本合同所需的一切手续（_________）均已办妥并合法有效。

　　3、在签署本合同时，任何法院、仲裁机构、行政机关或监管机构均未作出任何足以对甲方履行本合同产生重大不利影响的判决、裁定、裁决或具体行政行为。

　　4、甲方为签署本合同所需的内部授权程序均已完成，本合同的签署人是甲方法定代表人或授权代表人。本合同生效后即对合同双方具有法律约束力。

　　（二）乙方：

　　1、乙方为一家依法设立并合法存续的企业，有权签署并有能力履行本合同。

　　2、乙方签署和履行本合同所需的一切手续（_________）均已办妥并合法有效。

　　3、在签署本合同时，任何法院、仲裁机构、行政机关或监管机构均未作出任何足以对乙方履行本合同产生重大不利影响的判决、裁定、裁决或具体行政行为。

　　4、乙方为签署本合同所需的内部授权程序均已完成，本合同的签署人是乙方法定代表人或授权代表人。本合同生效后即对合同双方具有法律约束力。

　　第十四条 保密

　　甲乙双方保证对在讨论、签订、执行本协议过程中所获悉的属于对方的且无法自公开渠道获得的文件及资料（包括商业秘密、公司计划、运营活动、财务信息、技术信息、经营信息及其他商业秘密）予以保密。未经该资料和文件的原提供方同意，另一方不得向任何第三方泄露该商业秘密的全部或部分内容。但法律、法规另有规定或双方另有约定的除外。保密期限为_________年。

　　第十五条 通知

　　1、根据本合同需要一方向另一方发出的全部通知以及双方的文件往来及与本合同有关的通知和要求等，必须用书面形式，可采用_________（书信、传真、电报、当面送交等）方式传递。以上方式无法送达的，方可采取公告送达的方式。

　　2、各方通讯地址如下：。

　　3、一方变更通知或通讯地址，应自变更之日起_________日内，以书面形式通知对方；否则，由未通知方承担由此而引起的相关责任。

　　第十六条 争议的处理

　　1、本合同受中华人民共和国法律管辖并按其进行解释。

　　2、因履行本合同引起的或与本合同有关的争议，双方应首先通过友好协商解决，如果协商不能解决的，则采取以下第（_________）种方式解决争议：

　　（1）提交_________仲裁委员会仲裁；

　　（2）依法向人民法院起诉。

　　第十七条 不可抗力

　　1、如果本合同任何一方因受不可抗力事件影响而未能履行其在本合同下的全部或部分义务，该义务的履行在不可抗力事件妨碍其履行期间应予中止。

　　2、声称受到不可抗力事件影响的一方应尽可能在最短的时间内通过书面形式将不可抗力事件的发生通知另一方，并在该不可抗力事件发生后_________日内向另一方提供关于此种不可抗力事件及其持续时间的适当证据及合同不能履行或者需要延期履行的书面资料。声称不可抗力事件导致其对本合同的履行在客观上成为不可能或不实际的一方，有责任尽一切合理的努力消除或减轻此等不可抗力事件的影响。

　　3、不可抗力事件发生时，双方应立即通过友好协商决定如何执行本合同。不可抗力事件或其影响终止或消除后，双方须立即恢复履行各自在本合同项下的各项义务。如不可抗力及其影响无法终止或消除而致使合同任何一方丧失继续履行合同的能力，则双方可协商解除合同或暂时延迟合同的履行，且遭遇不可抗力一方无须为此承担责任。当事人迟延履行后发生不可抗力的，不能免除责任。

　　4、本合同所称“不可抗力”是指受影响一方不能合理控制的，无法预料或即使可预料到也不可避免且无法克服，并于本合同签订日之后出现的，使该方对本合同全部或部分的履行在客观上成为不可能或不实际的任何事件。此等事件包括但不限于自然灾害如水灾、火灾、旱灾、台风、地震，以及社会事件如战争、动乱、**，**行为或法律规定等。

　　第七条 合同的解释

　　本合同未尽事宜或条款内容不明确，合同双方当事人可以根据本合同的原则、合同的目的、交易*惯及关联条款的内容，按照通常理解对本合同作出合理解释。该解释具有约束力，除非解释与法律或本合同相抵触。

　　第十八条 补充与附件

　　本合同未尽事宜，依照有关法律、法规执行，法律、法规未作规定的，甲乙双方可以达成书面补充合同。本合同的附件和补充合同均为本合同不可分割的组成部分，与本合同具有同等的法律效力。

　　第十九条 合同的效力

　　本合同自双方或双方法定代表人或其授权代表人签字并加盖单位公章或合同专用章之日起生效。

　　有效期为_________年，自_________年_________月_________日至_________年_________月_________日。 本合同正本一式_________份，双方各执_________份，具有同等法律效力。

　　甲方（盖章）：_________ 乙方（盖章）：______ ___

　　法定代表人（签字）：_________ 法定代表人（签字）：____ _____ 开户银行：_____ ____ 开户银行：____ _____ 帐号：___ ______ 帐号：_____ _ ___ 签订地点：_________ _________年____月____日

　　合作协议合同通用版 4

　　甲方：____________________

　　乙方：____________________

　　甲、乙双方本着精诚合作、*等互利的原则，经过友好协商，就相关合作事宜制定本协议，双方共同遵守：

　　第一条：合作范围

　　甲方负责收购原料，乙方负责监督管理加工，共同合作生产____________________。

　　第二条：资金及人员投入，结算方式

　　1、 资金投入：乙方负责收购款及甲方在收购中产生的船、车、运输费用、加工费用、包装费用，乙方按成品每吨________元提成付予甲方。

　　2、 结算方式：所有成品乙方将按照低于市场价收购，甲方提成款在加工结束后将所有费用付清。乙方提最后一车货时结清。

　　第三条：甲乙双方的权利和义务

　　（一） 甲方的权利的义务。

　　1、 甲方负责收购原料，必须保证原料的价格最低，质量上等的标准。

　　2、 甲方负责原料安全的运输至加工厂，更需有准确的原料数量、规格、价格的明细单随车而至。

　　3、 甲方必须根据乙方要求按时、按质、按量地完成相关作业。

　　（二） 乙方的权利和义务。

　　1、 乙方负责厂内加工监督，质量检查。因为此加工产品为乙方品牌产品，产品质量需按乙方要求完成。产品包装的设计及订货由乙方负责。如有剩余包装，剩余包装的费用则由乙方自行承担，不计入成本合算内。

　　2、 乙方负责全部成品货物的销售。甲方无权干涉。

　　第四条：违约责任

　　1、 甲方未能按协议规定按时提供低价，高质量原料，则均属违约，应给予乙方经济赔偿，如甲方所收购的原料高于市场价格，乙方有权解除合同，一切损失由甲方负责。

　　2、 若乙方未能够按期付款，则按合同法规定给甲方5%滞纳金。 本协议委托内容确定以及费用总额、委托变更、中止、解除和提前终止需双方书面确认。如有任何一方违约，违约方须赔偿对方。

　　第五条：其它

　　1、 本协议一式二份，甲乙双方各执一份。均具有同等法律效力。

　　2、 本协议中未尽事宜，双方协商解决，并另行签订补充协议。

　　3、 本协议自签订之日起生效。

　　甲方（盖章）：____________________ 乙方（盖章）：____________________

　　本合同于_______年_________月________日签订。

　　合作协议合同通用版 5

　　甲方：河南泰易达工贸有限公司

　　乙方：郑州航空工业管理学院校园风向标社团为了实现优势互补，共同开发大学生市场的目的，本着互惠互利的原则，就乙方作为甲方的校园代理商事宜。甲乙双方根据*等自愿、互惠互利的原则，在协商一致的基础上共同签订本协议，并遵照执行。

　　第一条 总则：

　　（一）为维护甲,乙双方的合法权益,经双方协商,共同达成本协议书的全部之条款,并能共同守约执行。

　　（二）甲方委托乙方在甲方授权范围内，以甲方的名义开展宣传、销售、商品配送工作，本协议及相关文件内容均不直接或间接构成甲方与乙方之间有雇主与雇员关系。

　　第二条 合作方式

　　（一） 在本协议有效期内乙方可以甲方名义开展协议范围内的产品销售、推广、配送工作。

　　（二）双方的合作形式为：甲方在接到客户订单后，乙方负责在本校区内进行商品订单的配送，并保证三十分钟内送货到客户手中。

　　（三）合作期间，所有客户的货款均为乙方代收，甲方可根据销售量定期向乙方索要乙方为甲方代收的货款，乙方应无条件予以配合。（在初期合作期间，定为次日上午十一点之前，乙方向甲方上交当天的营业代收款。随着销售额的上升，可定为每天的下午六点之前上交当天营业代收款，次日的十一点之前，乙方向甲方上交当日下午六点之后的营业代收款。甲方都应出具相应的收据）

　　（四）乙方所代理的区域为：郑州航空工业管理学院东校区。

　　（五）甲方支付给乙方相应报酬。

　　（六） 乙方可以根据实际情况扩大代理需求。甲方将根据乙方的实际情况作出评估，结果将于乙方提出申请的五个工作日内回复乙方。

　　第三条 甲方权利

　　甲方有权对乙方的代理活动进行监督、管理、检查，对乙方不正确的宣传、推广行为、商品配送方式给予纠正，若乙方拒不配合甲方的相关要求，甲方可以随时中止本协议而不承担任何责任。

　　第四条 甲方义务

　　（一） 甲方必须按时、按量给予乙方返点报酬。

　　（二） 免费为乙方提供推广所需要的资料。

　　（三） 甲方为乙方提供必要的、免费的培训。

　　（四） 甲方对所售产品承担质量保证和规定的售后服务责任。

　　第五条 乙方权利

　　（一）在甲方授权范围内从事甲方授权的一切推广工作。

　　（二）要求甲方支付返点报酬。

　　（三）要求甲方提供有关证件和资料。

　　（四）要求甲方提供有关培训。

　　第六条 乙方义务：

　　（一）应推动所代理区域内开展如海报、展台、流动介绍、宣传活动等各种形式的宣传、促销活动。

　　（二）应做到在接到客户订单后，三十分钟免费送货上门，微笑服务。并能按照公司要求，回答客户的相关问题，维持提高甲方企业形象。

　　（三） 应及时反馈代理区域内对代理的产品的试用、评价信息，并对甲方销售政策与推广方案提出可行的、合理的修改意见。

　　（四） 协助甲方对所经手产品进行售后服务和回访工作。

　　（五） 乙方应向甲方提交完整、真实的证件资料以供查验并提供必要的个人信息资料。

　　第七条 报酬

　　一 报酬的额度，经双方协议，本合作的报酬以实际销售额的量为参考，乙方每月完成销售额五万元以下（含五万），按照百分之八进行提成。每月完成销售额五万以上，按照销售额的百分之九进行提成。、

　　二 报酬的支付

　　甲方应于合作每满一个月后的七天内及时的给予报酬。支付方式以银行打款为主。乙方应提供相应的上海浦东发展银行的银行卡卡 号。

　　第八条 协议解除与终止

　　（一） 在双方不违反协议规定的情况下，甲乙双方均可以提前两周以书面（口头）通知的方式向对方提出解除本协议，双方清算完毕，本协议即行解除。

　　（二）若一方有下列情形之一的，对方可提出解除本协议：

　　1．一方违反本协议规定，并造成严重后果的；

　　2．合作过程中一方存在重大隐瞒与欺骗行为，致使合作无法继续的；

　　3．一方出现违法行为的；

　　（三）协议终止有关事宜

　　本协议终止后，乙方应立即按规定与甲方办理交接手续，并不得再以甲方代理人名义从事任何活动。

　　第九条 违约责任

　　（一）乙方在代理协议终止后未经甲方许可仍以甲方名义从事相关活动，甚至扰乱销售市场的，乙方应承担全部责任，包括但不限于向甲方及被骗客户致歉、赔偿甲方名誉与经济损失等。

　　（二）甲方不履行协议义务或违反协议规定，乙方有权提出解除本协议，给乙方造成损失的，乙方有权要求赔偿损失。 （三）乙方违反本协议，或者未经甲方许可，以甲方名义从事相关商品但非甲方提供商品的销售的，甲方有权变更授权范围或解除本协议。

　　第十条 其他

　　（一）甲乙双方就本协议发生争议，应及时协商解决。协商不成时，双方均可向甲方所在地有管辖权的人民法院提起诉讼。

　　（二）本协议自双方签章之日起生效，有效期为 月，期限届满前一个月如双方均无异议，协议将自动延续至下一个月，但三个月内双方没有签署新的协议，双方合作关系自动失效。

　　（三）本协议一式二份，甲乙双方各执一份。本协议对外不作为任何身份证明。

　　（四）甲乙双方均应对本协议所有内容保密的义务。

　　甲方单位： 乙方单位：

　　甲方（签章）： 乙方（签章）：

　　地址： 地址： 联系电话： 联系电话：

　　日期： 日期：

2022年购销合同通用版 (菁华3篇)（扩展7）

——设备租赁合同通用版合集五篇

　　设备租赁合同通用版 1

　　承租方： (以下简称甲方)

　　出租方： (以下简称乙方)

　　根据《中华人民共和国经济合同法》及有关规定，按照*等互利的原则，为明确甲乙双方的权利和义务，经双方同意签定本合同。

　　一：租用设备的名称、规格型号、数量及收费标准：

　　二.设备使用地点和进出场时间及费用：

　　1.乙方设备自年月日到场，自年月日开始计收台班费用。

　　2.施工地点：

　　3.进场费：

　　三.班制及结算：

　　1.台班计算方法：每8小时为壹个台班，不足8小时按壹个台班计算(台班计时为8小时，包括整备2小时)。

　　2.结算方式：甲方于每月26日向乙方结算当月发生机械台班费。

　　四.权利和义务

　　1.甲方权利和义务

　　(1)机械开始工作前，负责对乙方机械操作人员进行现场安全交底。

　　(2)保障乙方设备安全进出场道路畅通，并保证乙方机械设备及人员驻场期间的完好和安全。

　　(3)不得将乙方机械转租第三者，并由甲方解决司机的食宿问题。

　　2.乙方权利和义务

　　(1)乙方根据甲方要求，在规定的时间内进入施工现场。

　　(2)当甲方违章指挥强制作业时，乙方工作人员有权拒绝执行。

　　五.其他约定事项：

　　六.本合同一式 份，合同双方各执 份。

　　甲方(公章)：_________ 乙方(公章)：_________

　　法定代表人(签字)：_________ 法定代表人(签字)：_________

　　_________年____月____日 _________年____月____日

　　设备租赁合同通用版 2

　　出租方： 安徽宝宏机械设备租赁有限公司（简称甲方）

　　承租方： 安徽鑫瑞峰建筑工程有限公司 （简称乙方）经甲、乙双方协商决定签订设备租赁合同，并商定如下条款，共同遵守执行。

　　一、甲方根据乙方的要求，将下列机械设备出租给乙方使用。

　　1.数控浪板成型生产线（壹套）2.数控弧形板生产线（壹套）

　　3.剪板机（壹台）4.三辊卷板机（壹台）

　　5.喷砂抛丸机（壹台） 6.数控CNC自动切割机（壹台）

　　7.QC12K型数控剪板机（壹台） 8.U型成型机（贰台）

　　二、甲方于 二〇一二年八月二十日发运给乙方。

　　三、设备的验收、安装、调试、使用、保养、维修管理等，均由乙方自行负责。

　　四、在租赁期内，乙方享有设备的使用权，但不得转让或

　　作为财产抵押，未经甲方同意亦不得在设备上增加或拆除任何部件和迁移安装地点。甲方有权检查设备的使用和完好情况，乙方应提供一切方便。

　　五、设备租赁期限为 五 年，租期甲方向乙方发运之日算起，租金总额为人民币 捌拾万元，分 拾 期交付，每期租赁金 捌万元，由甲方在每期期末按期向乙方收取。如乙方不能按期承付租金，甲方则按逾期租金总额每天加收万分之三的

　　罚金。

　　六、本合同一经签订不能撤销。

　　七、本合同期满，甲方同意按人民币 壹佰壹拾万 元的优惠价格将设备所有权转给乙方。

　　八、本合同经双方和乙方担保人盖章后生效。本合同正本两份，甲、乙方各执一份。

　　设备租赁合同通用版 3

　　承租方（以下简称甲方）:合同编号：

　　签约地点：

　　出租方（以下简称乙方）： 签订时间：

　　一．经甲、乙双方友好协商，本着*等、互利的原则，达成如下共识：

　　乙方愿意向甲方提供修井设备出租业务，同时有责任向甲方提供租赁设备之外的免费技术支持、维护等软性服务，务必让甲方有一个良好的使用环境，配合甲方于租赁期内的一切可能的使用和操作时的帮助。

　　二、租用设备及费用明细清单:

　　设备名称指标：单位、数量、备注

　　1. 通井机、井架一套

　　2. 板房三栋

　　3. 350井口一套

　　4. 总计金额：

　　三、权利与义务：

　　乙方保证向甲方提供如上表所示的配套机器,并且保证所有器材运行良好；

　　由甲方向乙方提前发出租赁信息。租赁的内容包括：租用设备名称，使用时间、地点，用户名称及订单人姓名。

　　在租赁的使用过程当中，甲方务必爱护仪器设备，妥善保管，小心使用，切勿野蛮操作，粗鲁对待；更不可私自拆卸（凭易碎纸标签判断）。否则如有损坏或机身表面严重损伤者，按维修价格或复原所需费用收取赔偿费。

　　四．结算方式；

　　双方事前签订协议，在租赁协议完成后，甲方需付协议确定的租赁费用，合计金额

　　币。 以上条款如有未尽事宜，双方可协商解决。

　　本协议书一式两份。承租方、租赁方各持一份，本协议书由双方代表签字盖章后即可生效。

　　承 租 方：胜利油田孚瑞特石油工程有限公司 出 租 方：

　　委托代理人： 委托代理人：

　　联 系电 话： 联 系电 话：

　　元人民 元整 人民币： 元整

　　设备租赁合同通用版 4

　　甲方： 电话：

　　乙方： 电话 ：

　　甲乙双方*友好协商，乙方受甲方委托，提供各项服务事宜如下：

　　一、租赁设备：

　　舞台、音箱及调音设备等。电源、场地等请甲方准备。

　　二、服务日期：

　　年 月 日 时 至 年 月 日 时止。如活动时间为一天，甲方需提供乙方午餐.

　　三、服务地点：

　　四、服务性质、租金支付：

　　乙方负责按双方约定的时间、地点将设备全部运到并安装调试,活动结束后由乙方运回设备。甲方需全款结给乙方,作为劳务报酬。 合计费用为： 。

　　五、违约条款：

　　1、双方在签订合同之后，如一方无故取消，需赔偿违约金，为实际损失。

　　2、如遇天气和人为原因使活动不能举行或中途中断，则由双方商议后决定善后事宜。

　　3、本合同按照中华人民共和国有关法律拟定，如有未尽事宜，双方需另拟书面协议或依有关法令法规办理。如发生争执，双方不得圆满解决，将依照中华人民共和国有关法律，通过有关机构解决。

　　六、本合同一式两份，甲乙双方各持一份，经双方签字盖章生效

　　甲方(公章)：_________ 乙方(公章)：_________

　　法定代表人(签字)：_________ 法定代表人(签字)：_________

　　_________年____月____日 _________年____月____日

　　设备租赁合同通用版 5

　　出租方:(以下简称甲方)

　　承租方：（以下简称乙方）

　　兹因甲方机械设备不能满足乙方的施工需要,部分机械设备必须进行改造，双方根据《中华人民共和国经济合同法》及有关规定并结合工程具体情况，为明确甲方与乙方的权利义务关系，经双方协商，在遵守原设备租赁合同（6月21日签定）的基础上签订本补充协议，并互相遵照执行。

　　第一条：改造机械设备概况：

　　js500搅拌机2台：上料斗爬轨加长；

　　螺旋输送机2台（含水泥称）：水泥直接输送到搅拌筒里。

　　要求以上设备状况良好，砼拌合能力达到35立方/小时以上，并必须能满足乙方的其它施工要求。

　　第二条：改造设备的所有权和使用权：

　　⒈甲方拥有对改造设备的所有权。

　　⒉乙方在本合同规定的范围内拥有以上设备的使用权。

　　第三条：租金结算方式：

　　在原租赁合同综合单价24.2元/立方的基础上上浮1.8元/立方，合计为26元/立方（贰拾陆元每立方）。

　　第四条：违约责任：

　　甲乙双方必须严格履行本补充协议的各项条款，未经对方书面同意，任何一方不得中途变更或解除本协议。

　　第五条：本协议一式四份，双方各执二分，双方签字盖章后生效。

　　甲方：（盖章）乙方：（盖章）

　　法定代表人：法定代表人：

　　委托代理人：（签字）委托代理人：（签字）

　　电话：电话：

　　xx年xx月xx日

2022年购销合同通用版 (菁华3篇)（扩展8）

——通用版施工合同(5)份

　　通用版施工合同 1

　　发包人：_______________

　　承包人：_______________

　　按照《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》、《住宅室内装饰装修管理办法》及其他有关法律、行政法规的规定，遵循*等、自愿、公*和诚实信用的原则，结合本装饰装修工程施工具体情况，双方协商达成如下协议。

　　第1条 工程概况

　　1.1工程地点：_________________

　　1.2工程内容：房屋间数_____室_____厅;总建筑面积_______*方米。

　　1.3承包范围：___________________

　　1.4承包方式：双方商定采取下列第______种承包方式：

　　(1)承包人包工包全部材料;

　　(2)承包人包工包部分材料;

　　承包人包工、发包人包料。

　　1.5 开工日期：______年_____月_____日

　　竣工日期：______年_____月_____日

　　总日历工期(包括法定节假日)_______日

　　第2条 合同价款与支付

　　2.1合同价款

　　金额(人民币大写)_____________

　　￥：________________

　　2.2合同价款采用方式

　　双方商定本合同价款采用第____种方式确定。

　　(1)采用固定价格。固定价格加_____%包干风险系数计算。包干风险包括____________________

　　(2)采用可调价格，按照国家有关工程计价规定计算造价，并按有关规定进行调整和竣工结算。

　　(3)成本加酬金

　　2.3工程预付款

　　合同生效后，发包人向承包人预付工程款____%即人民币(大写)_____________，预付款扣回的时间、比例： ___________________

　　2.4工程款(进度款)支付

　　(1)工程款支付方式：__________________

　　(2)工程款支付金额和时间：____________

　　工程变更调整的合同价款及其他条款中约定的追加合同价款，应与工程款(进度款)同期调整支付。

　　发包人不按合同约定支付工程款(进度款)，双方未达成延期付款协议，导致施工无法进行，承包人可停止施工，由发包人承担违约责任。

　　第3条 施工图纸

　　双方商定施工图纸采取下列第______种方式提供：

　　(1)发包人自行提供施工图纸，图纸一式二份，发包人、承包人各一份。

　　(2)由承包人设计施工图纸，图纸一式二份，发包人、承包人各一份(费用包含在合同价款内)

　　第4条 发包人工作

　　4.1指派________为发包人驻工地代表，负责合同履行。对工程质量、进度、材料进场进行监督检查，办理验收、变更、登记手续和其他事宜。

　　4.2装饰装修工程开工前，负责向物业或者房屋管理机构办理申报登记，并应当与物业管理单位签订装饰装修管理服务协议，主动接受监督管理。如确实需要拆改原建筑主体和承重结构或设备管线(水、电、暖气、煤气管道)，负责到有关部门办理审批手续。

　　4.3向承包人提供施工所需的水源、电源，并说明使用注意事项。负责协调与周围的邻里关系。

　　4.4负责清除影响施工的障碍物。对房屋中所滞留的家具、陈设等采取保护措施。

　　4.5开工前应确认施工图纸或作法说明，并向承包人进行现场交底。

　　4.6负责装饰装修所产生垃圾的处理工作，如无能力处理也可委托承包人处理，承担相应的费用。

　　第5条 承包人工作

　　5.1指派_______为承包人驻工地代表，负责合同履行。按要求组织施工，保质、保量、按期完成施工任务。

　　5.2严格按照图纸或作法说明及质量标准进行施工，做好各项质量检查记录。严格执行施工规范、安全操作规程、防火安全规定、环境保护规定。参加竣工验收，编制工程结算。

　　5.3严格遵守规定的装饰装修施工时间，降低施工噪音，减少环境污染。处理好由于施工带来的扰民问题及与周围单位、住户的关系。

　　5.4未经发包人同意及有关部门批准，施工中不得随意拆改原建筑物结构及各种设备管线。

　　5.5工程竣工未移交发包人之前，负责对现场的一切设施和工程成品进行保护。

　　5.6保证装饰装修现场的整洁，竣工前做好卫生清扫和处理工作。

　　第6条 材料供应

　　6.1装饰装修工程使用的材料和设备必须符合国家标准，有质量检验合格证明和有中文标识的产品名称、规格、型号、生产厂厂名、厂址等。禁止使用国家明令淘汰的建筑装饰装修材料和设备。

　　6.2由发包人供应的材料、设备发生了质量问题或规格差异，对工程造成损失，责任由发包方承担。

　　6.3凡由承包人采购的材料、设备应按照设计、规范和样品要求采购工程需要的材料，如不符合质量要求或规格有差异，应禁止使用。若已使用，对工程造成的损失由承包人负责。

　　第7条 安全生产和防火

　　7.1发包人提供的施工图纸或作法说明，应符合《中华人民共和国消防法》和有关防火设计规范。

　　7.2发包人提供确认的图纸或作法说明，违反有关安全操作规程、消防规定和防火设计规范，导致发生安全或火灾事故，发包人应承担由此产生的一切经济损失。

　　7.3承包人进行装饰装修活动，要严格遵守施工安全操作规程，按照规定采取必要的安全防护和消防措施，不得擅自动用明火和进行焊接作业，保证作业人员和周围住房及财产的安全。

　　7.4由于承包人在装饰装修设计和施工过程中违反消防法及有关安全操作规程，导致发生安全或火灾事故，应承担由此引发的一切经济损失。

　　第8条 工程质量及验收

　　8.1双方约定本工程质量应达到国家质量评定_______标准(可选择优良或合格)

　　8.2优良工程等级增加的经济支出

　　8.3本工程以施工图纸、作法说明、设计变更及国家制定的现行装饰装修施工及验收规范为质量评定验收标准。

　　8.4发承包双方应及时办理隐蔽工程和中间的检查与验收手续。发包人不按时参加隐蔽工程和中间验收，承包人可自行验收，发包人应予承认。

　　8.5工程竣工后，承包人应通知发包人验收，发包人自接到验收通知两日内应组织验收，并办理验收和移交手续。

　　8.6装饰装修工程竣工后，承包人负责采购装饰装修材料及设备的，应当向发包人提交说明书、保修单和环保说明书。

　　第9条 工程变更

　　9.1发包人对工程项目及施工方式如需变更，双方均应及时办理变更洽商签证，方能进行该项目施工并以此为依据相应变更价款及工期。

　　9.2承包人提出合理化建议涉及到变更设计和对原定材料的换用，必须经发包人批准。

　　第10条 竣工结算

　　10.1工程竣工合格后，承包人应及时向发包人提出工程竣工结算报告，办理竣工结算。发包人接到竣工资料后三日内如未有异议，即视为同意。

　　10.2工程结算报告经发包人批准后，双方签字，三日内由发包人向承包人结清工程尾款。无正当理由不办理结算，应承担违约责任。

　　第11条 工程保修

　　11.1验收合格后，承包人应当出具住宅室内装饰装修质量保修书。

　　第12条 违约责任

　　12.1由于发包人原因导致延期开工或中途停工，应承担违约责任。每停工或窝工一天，发包人支付给承包人_______元。发包人不按合同的约定拨付款，每拖期一天，按付款额的_______________支付滞纳金。

　　12.2由于承包人原因致使工期延误，每延误一天，承包人支付发包人______元违约金。

　　工程质量达不到双方约定的质量标准，扣除工程总价的______%.

　　12.3承包人应妥善保护发包人提供的设备及现场堆放的家具、陈设和工程成品，如造成损失，应照价赔偿。

　　12.4未经发包人同意，承包人擅自拆改原建筑物结构或设备管线，由此发生的损失或事故(包括罚款)由承包人负责并承担损失。

　　12.5承包人向发包人推荐使用不符合国家标准的装饰装修材料，造成空气污染超标的，应依法承担赔偿责任。

　　12.6未办理验收手续，发包人提前使用或擅自动用，造成损失由发包人负责。

　　12.7因一方原因，合同无法继续履行时，应通知对方，办理合同终止协议，并由责任方赔偿对方由此造成的经济损失。

　　12.8双方约定其它违约责任：____________________

　　第13条 争议的解决方式

　　13.1本合同在履行过程中发生的争议，由双方协商解决;也可由有关部门调解;协商或调解不成的，按下列第______种方式解决：

　　(一)提交大连仲裁委员会仲裁;

　　(二)依法向工程所在地人民法院起诉。

　　第14条 不可抗力

　　14.1双方关于不可抗力的约定：___________________

　　第15条 保险

　　第16条 合同生效

　　16.1合同生效日期：_____________________________

　　第17条 合同份数

　　17.1本合同正本两份，具有同等效力，由发包人、承包人分别保存一份。

　　双方约定合同副本份数：_________________________

　　第18条 合同备案、鉴证

　　18.1合同备案、鉴证：(现场签字)_______________

　　发包方：_____________ 身份证号：_____________

　　承包方：_____________ 身份证号：_____________

　　通用版施工合同 2

　　发包人(全称)：_______（以下简称甲方）

　　承包人(全称)：______（以下简称乙方）

　　本补充协议书和珠海XX公司厂房施工合同同时使用，具有同等法律效应。

　　1.工程概况

　　1.1工程名称：珠海XX公司厂房工程增加工程

　　1.2工程地点：____市____区富山工业园

　　1.3工程内容：厂区室外给排水和消防工程。

　　具体内容见附件1

　　2.工程承包范围

　　2.1承包范围：业主提供的有关施工图纸和相关变更资料的全部工程项目。

　　2.2承包方式：包工包料、包质量、包安全、包进度、包文明施工。

　　3.工期

　　3.1双方约定工期必保200________年____月____日交工投入使用。

　　3.2因乙方原因，每推迟一天按1500元天违约金，并累计在乙方工程款中扣罚。

　　4、质量与验收

　　4.1工程质量标准：质量达到现有国家规范规定的合格标准。

　　4.2验收：执行厂房施工合同相关条款。

　　5、安全施工

　　5.1要求达到____市规定安全文明合格工地标准，不得发生重大安全事故。

　　5.2安全检查按《建筑施工安全检查标准》(G59-99)执行。

　　6、合同价款与支付

　　6.1 本合同价款采用固定价格合同方式确定。

　　6.2 采用固定总价方式确定。工程价款(大写)：柒拾捌万伍仟玖佰壹拾玖元(人民币)，：78591

　　9.00元。

　　6.3 承包方合同价中已包括了业主提供的全套施工图、变更的全部工作内容，若存在错项和漏项问题，一切责任由承包方承担

　　*** 双方约定的工程款(进度款)支付的方式和时间：执行厂房施工合同相关条款。

　　7.承包人采购材料设备

　　7.1 承包人采购材料设备的约定：主材品牌、质量标准以国家验收标准的要求为准，采购的材料都必须有产品合格证，需检测的材料按规定送市工程质量检测中心检测(检测费由承包方负责)，质量符合工程设计和规范要求，方可用于工程。当发包方认为承包方提供的材料、设备需要复检的，应允许复检，经复检符合质量要求的，其复检费用由发包方承担，否则，由承包方承担。

　　7.2大宗材料必须由甲方、监理、乙方共同确定样板后按样板进行采购和验收。

　　8.争议

　　双方约定，在履行过程中发生的争议时：执行厂房施工合同相关条款。

　　9.保险 承包人投保内容：为从事危险作业的职工办理意外伤害保险，并为施工场地内自有人员生命财产和施工机械设备办理保险，支付保险费用

　　10.合同份数 双方约定份数：陆份，双方各执叁份

　　11. 增加工程项目名称

　　甲方(公章)：_________

　　乙方(公章)：_________

　　法定代表人(签字)：_________

　　法定代表人(签字)：_________

　　________年____月____日

　　________年____月____日

　　通用版施工合同 3

　　施工单位:XXXXXXX公司 (以下简称甲方)

　　承包单位:XXXXXXX有限公司(以下简称乙方)

　　经甲方对乙方承建专业资格的考核，同意将公司XXXXXXXXXXXX防水工程委托乙方施工，为了明确双方在施工过程中的权利、义务和责任，按照确保工程质量、工程进度、工程安全的原则，协商确定如下合同条款共同遵守执行。

　　一 、总则

　　1、工程名称:XXXXXXXXXXXXXXXXXX

　　2、工程地点:上XXXXXXXXXXXXXXXXXX

　　3、工程内容:根据公司XXXXXXXXXXXX工程施工联系单和设计变更通知单要求，XXXXXXXXXXXXXXXXXX防水工程采用XXXXXXXXXXXXXXXXXX防水涂膜(XXXXXXXXX厚)，XXXXXXXXX防水工程采用XXXXXXXXXXXXXXXXXX防水涂膜(找*层上作基层处理)。

　　二、承包方式

　　乙方包工、包料、包质量、包管理、包安全、包进度等总包方式。

　　三、工程造价

　　XXXXXXXXXXXXXXXX防水每*米XXXXXXX元;XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX防水每*米XXXXXXX元。结算时按实际面积结算。

　　四、质量标准

　　乙方应确保公司XXXXXXXXXXXXXXXXXX防水工程达到优良标准，严格参照XXXXXXXXX省防水工程新规范标准XXXXXXXXX和XXXXXXXXX市现行有关标准及甲方要求施工，涂膜工程保证不起皮、不空鼓、不分层、不露点、*整均匀，与基层有一定粘结力，达到设计厚度等质量要求。

　　五、双方责任

　　1、甲方责任:

　　(1)应提前提出施工计划，并将工作面整理达到防水施工标准提交乙方施工。

　　(2)应提出工期计划，但应考虑到天气及人力等不可避免的因素，工期顺延。

　　(3)配合乙方施工，如提供必要的垂直运输、工人工地住宿等。

　　(4)甲方有权对乙方在施工过程中的工程质量进行监督检查，发现问题，提交乙方限时整改。

　　2、乙方责任:

　　(1)听候甲方通知，即时将防水材料进场，提交防水材料合格证、检测报告及深圳市建设局颁发的准用证，由甲方现场负责人抽检合格后使用，必要时由甲方抽送市建科院检验合格后使用。

　　(2)配合市建公司梅林生活基地整体进度，按甲方提出的施工计划施工，除不可避免的因素外，不得人为拖延。

　　(3)应遵守施工现场的各项规章管理制度，不得有违规行为，否则接受甲方各种形式的处罚。

　　(4)应严格按防水工程标准规范施工，发现问题，及时自行解决，确保工程质量达到优良标准，并对工程保修三年。

　　六、付款方式

　　本工程无预付工程款，甲方按乙方进度支付进度款，待工程全部完工验收达优良标准后甲方付至全部工程款的XXXXXXX%给乙方，留XXXXXXX%的工程款作保修金，三年保修期满后乙方无质量问题，甲方支付余款。

　　七、其它

　　本合同一式二份，甲乙双方各执一份，具同等法律效力，待三年保修期满，甲方支付余款后，合同自动失效。未尽事宜，双方共同协商解决。

　　甲方:(签章)XXXXXXXXXXXX

　　代表:XXXXXXXXXXXXXXXXXX

　　乙方:(签章)XXXXXXXXXXXX

　　代表:XXXXXXXXXXXXXXXXXX

　　通用版施工合同 4

　　甲方：

　　乙方：

　　甲乙双方就甲方华联XX厂区道路砌筑毛X挡土墙工程共同签定本合同，共同遵守执行。

　　一、工程概况：

　　1、工程名称：华联XX厂区道路砌筑毛X挡土墙工程

　　2、工程地点：华XX

　　3、工程质量：一次性验收合格

　　4、工程造价：按实结算

　　5、工期：甲乙双方协商确定

　　二、工程内容：

　　1、承包方式：包工

　　2、承包内容：毛X挡土墙的垫层浇筑，挡墙砌筑、勾缝及排水沟的铺设

　　三、甲方责任：

　　1.甲方为乙方 提供毛X、水泥及水电施工条件。

　　2.甲方负责 提供图纸和技术指导。

　　3.甲方负责对乙方进行技术交底，乙方必须严格按照甲方的技术交底进行施工，保证工程质量。如质量不合标准，必须返工修理，其工料费损失，由乙方承担;如工程质量低劣又无法挽救的，应由乙方负责赔偿全部工料损失

　　4.甲方负责对乙方施工现场不定期检查，乙方必须做的现场材料堆放整齐，做到文明施工。

　　5、甲方负责对乙方进行安全技术交底，乙方必须严格按照安全生产流程进行施工，施工中如因违反上述规定而发生伤亡事故，其损失由乙方负责。

　　四、乙方责任:

　　1.乙方必须保证砌体砌筑面的*整度和勾缝质量、石块嵌挤的紧密度、缝隙砂浆的饱满度、沉降缝贯通情况等的外观质量。保证排水孔的坡度以及排水孔的畅通。

　　2.乙方必须严格按照国家相应的技术规范进行施工，保证工程质量，如出现质量事故，因此造成的损失完全乙方承担。

　　3.乙方应对施工人员进行遵纪守法和安全生产、爱护财产的教育，

　　并指定专人负责现场保卫工作，严禁偷拿现场用料，如有违反现场管理制度的不法行为，甲方有权采取必要措施，乙方应承担法律责任，并负责赔偿经济损失。

　　4.乙方在施工过程中必须保证工完场清，做到文明施工。

　　五、生活管理

　　1、乙方工人进场后，住宿由甲方 提供住宿条件。

　　2、生活需用之粮食、油类，由乙方自理

　　六、付款方式:

　　乙方进场后，预支生活费。工程竣工后，工程质量经建设方监理验收合格，达到质量规范验收标准后，甲方实际工程量结算，三天后一次付清乙方人工费。

　　七、结算方式:

　　按实结算，砌筑毛X挡墙75元(材料由甲方供应)。

　　其它约定:

　　1、乙方不能按照甲方要求施工，甲方有权单方面终止合同。

　　2、施工图经技术交底后，一般不得变更，如确因使用需要或其它特殊原因必须变更时，变更造成的`材料费用、停工损失费用及顺延工期等，应由甲方负担。

　　3.因非工程质量问题造成的损失，双方友好协商解决，

　　4.未尽事宜双方友好协商解决。

　　5.本合同(自签定之日起)有效期：

　　6.违约责任：按〈〈合同法〉〉执行。

　　7.本合同书一式肆份，甲乙双方各执贰份。

　　甲方(公章)：_________

　　乙方(公章)：_________

　　法定代表人(签字)：_________

　　法定代表人(签字)：_________

　　________年____月____日

　　________年____月____日

　　通用版施工合同 5

　　甲方：XXXXXXXXXXXXXXXXXX

　　乙方：XXXXXXXXXXXXXXXXXX

　　依据>、>及其它有关法律、法规，遵循*等、自愿、诚实守信的原则。双方就本建设工程地下室防水施工事项协商一致，订立本合同，供双方共同遵守。

　　一、工程概况

　　1)、工程地点：XXXXXXXXXXXXXXXXXX

　　2)、工程名称：XXXXXXXXXXXXXXXXXX

　　3)、工程内容：在原有基础上新做一层SBS改性沥青防水卷材施工(卷材为聚酯胎XXXmm厚，-XXX°)，包含细部处理，底部基层处理剂的施工，附加层的施工，施工缝和后浇带的防水处理及与本工程有关的零星工程。

　　二、承包范围及方式：

　　包工、包料、包质量、包安全、包进度、包文明施工。

　　三、主材选用及工程价款等：

　　1、选用材质：“聚酯胎XXXmm厚，-XXX°防水卷材，乙方在施工前必须提供材料的合格证书、材料检验证书、材料样板及乙方施工资格证书。材料经检测中心检测合格后方可进场开工

　　2、本合同价格包括材料现场转运、垃圾的清运、清除(运离施工现场)

　　3、施工厚度要求：采用外XXXmm厚“XXX”防水卷材

　　4、全部包工包料，单价为XXX元/*方。

　　6、面积：按甲方确认的实做面积结算，此价格为含税人民币价格。

　　四、工期：按甲方项目部所安排的进度施工。

　　五、工程质量：

　　1)、工程质量标准：合格工程质量标准。

　　2)、承包人施工质量必须达到国家现行规范、标准、图集和设计图纸的规定。并符合发包人的要求。工程施工质量必须符合?弹性体改性沥青防水卷材?(GB18242-20X)及《地下防水工程施工质量验收规范》(GB50208-20X)，防水施工所用的材料必须有产品合格证书和性能检测报告。并经发包人、监理、承包人共同见证取样，送法定检测部门检测合格，材料的品种、规格、性能符合现行国家标准和设计要求。不合格的严禁使用。工程质量保修期从竣工验收通过之日起计为五年。

　　六、合同价款与支付方式

　　按承包人实际完成的、且达到质量标准的工程量，每*方米铺贴面积XXX元，该铺贴面积仅指铺贴完成的外表面积，其它如细部处理、底部基层处理剂的施工、附加层的施工、施工缝和后浇带的处理等均不再计算工程量，不再另计任何费用。

　　在承包人承包的防水工程范围内的一切检测费(材料等)均有承包人承担，不再另计任何费用。

　　达不到质量标准时，由承包人返工，因返工给发包人造成损失的，应赔偿发包人的损失;承包人拒绝返工的、或工期严重滞后时，由发包人另外组织施工单位进行施工，承包人已经施工的工程量，发包人可拒付任何费用，承包人对此无任何异议。

　　七、工程款支付办法：

　　1、当地下室底板及外墙板外侧防水层全部施工完毕，经质监站、监理单位、发包人、承包人共同验收达到合同约定的质量标准，并在主体施工单位施工完回填土方后，XXX日内发包人支付给承包人外墙防水已完工程量的XXX%;土方回填施工时，承包人应派专人在现场跟班作业，以防泥工施工时破坏防水层;

　　2、在土方回填后XXX日内的适当时间，发包人组织承包人、监理单位不少于两次的地下室防水效果初验;在此期间，承包人整理施工资料提交给发包人;初验中没有发现问题，资料提交齐全有效，发包人支付承包人所施工的底板防水和外墙防水已完工程量的XXX%;若在初验中发现渗漏或超过规范规定的湿渍等质量问题、或资料有缺陷时，顺延本次工程款的支付时间，直至承包人解决好所发现的问题;

　　3、在地下室底板和外墙后浇带等主体结构施工前后，承包人应及时配合，完成后浇带部位的防水层施工;在后浇带等部位的防水层施工完毕后的XXX日内，经发包人、监理单位、承包人共同初验合格后，发包人支付承包人所施工的全部已完工程量的XXX%;

　　4、承包人剩余XXX%的工程款转作保修金，在保修期满后的XXX日内，由发包人无息退还给承包人。保修期间出现保修事件时，保修金不足部分由承包人交付。

　　八、承包人向发包人承诺按照合同约定进行施工、竣工并在质量保修期内承担工程质量保修责任。自行解决民工食宿。

　　九、发包人向承包人承诺按照合同约定的期限和方式支付合同价款。

　　十、隐蔽工程和中间验收

　　所有分部分项工程、工序的施工，必须经发包人代表、监理工程师检查验收并签字认可后，方可进入下道工序的施工。

　　十一、安全施工文明施工

　　安全生产，文明施工由承包人负责并承担其费用;施工开始前，发包人为施工场地内的自有人员及第三人人员办理人身意外伤害保险，承包人施工人员发生工伤事故者，医疗费用由保险公司理赔，由发包人和承包人共同负责联系保险公司，由保险公司赔付。实际费用与理赔金额的差额由承包人承担。一旦发生重伤事故或伤亡事故者，发包人最终一次性赔付当事人的赔偿金以保险公司理赔的数额为封顶数额，其余由承包人承担。

　　十二、工程变更

　　施工过程中，承包人无权擅自变更;承包人应严格执行设计单位或发包人所出具的变更通知;工程变更涉及费用增减的，双方另行协商，签订补充协议。

　　十三、工程转包和分包

　　本工程严禁分包和转包;一经发现，发包人可立即与承包人解除合同，工程款不予支付。

　　十四、不可抗力

　　双方关于不可抗力的约定：暴雨、暴雪、洪水、地震等自然灾害;发生不可抗力，双方的损失分别由各自承担自身的损失。

　　十五、保险

　　承包人应为其工地所有施工人员以及进入工地人员办理人身意外伤害保险、承包人的财物保险等。

　　十六、关于意外停工的约定

　　因停水、停电、天气恶劣以及其它外部环境因素的影响致使工程停工的，承包人的窝工工时费和生活费、机械停置费和租赁费、材料占用资金损失等以及或因上述原因引起的承包人的费用支出，发包人一概不予补偿;却因特殊原因，停工时间可能相对较长时，经承发包双方协商同意并在确定再次复工的时间后，承包人可采取人员、机械退场的措施、并保护好已完工程，此费用均由承包人承担。

　　十七、工程质量保修

　　本防水工程的保修期为XXX年;

　　承包人在质量保修期内，按照有关法律、法规、规章的管理规定和双方约定，承担本工程质量保修责任;属于保修范围、内容的项目，承包人应当在接到保修通知之日起3天内派人保修。承包人不在约定期限内派人保修的，发包人可以委托他人修理;发生紧急抢修事故的，承包人在接到事故通知后，应当立即到达事故现场抢修;质量保修完成后，由发包人组织验收。

　　十八、违约责任：

　　1、在施工过程中，乙方必须做好做足一切安全措失，如发生任何安全事故均由乙方承担一切责任。

　　2、乙方所提供的产品必须符合合同所规定且必须达到国家规范要求，否则一经发现所造成的损失由乙方承担，甲方可单方面解除合同且不需支付乙方工程款，乙方必须向甲方支付合同总款20%的违约金。

　　3、乙方必须按照合同的品牌及项目部所要求的施工工序及材料厚度严格施工，不得偷工减料。否则，一经发现，甲方可拒付乙方工程款并可单方面解除合同，且乙方必须向甲方支付合同总价款2倍的违约金。

　　4、合同一经签订，乙方不得单方面解除合同或中途停工，否则必须向甲方支付合同总款XXX%的违约金。

　　5、在乙方施工期间，乙方工人必须服从甲方项目部的管理，不得有任何偷盗行为或损坏现场成品行为，否则一经发现，所造成的损失由乙方承担，所损失的金额以甲方确认的为准，且此款甲方有权直接在乙方工程款中扣除。

　　6、乙方必须按照合同所规定的时间完工，否则每延误一天，乙方必须向甲方支付合同总款XXX%的违约金，如超过三天仍未满足施工要求的，甲方可单方面中止合同，乙方所有工程款不予支付，所造成的损失由乙方自行承担。

　　7、在保修期间(保修期为XXX年)，如发生任何质量问题，乙方必须在接甲方电话通知XXX小时进行维修。否则甲方有权自行修复，所发生的费用(费用金额无须乙方同意以甲方确认的为准)甲方有权直接在乙方工程质保金中扣除，不足部份可向乙方追索。

　　8、在全部完工后，乙方必须向甲方提供验收所需具备的一切资料，否则甲方有权不予验收，所造成的损失由乙方自行负责。

　　9、工程全部完工后，乙方必须做到场地干净整洁、无任何垃圾，否则甲方有权不予验收并有权自行处理，所造成的损失由乙方自行承担，所发生的费用甲方有权直接在乙方工程款中扣除，所损失的金额以甲方确认的为准。

　　十九、廉洁条款

　　1、严禁甲方人员以任何方式明、暗示乙方请吃、请喝、收受乙方礼金、礼品或接受提供的其它私人便利或利益。

　　2、严禁乙方以任何方式向甲方人员提供私人便利、行贿或进行非正常商务宴请，如果出现乙方在履约过程进行私下请吃、向甲方人员提供私人便利、行贿等一切非正常的经济活动，一经查实，甲方有权单方面终止合同，且乙方必须承担由此造成的工期延误、退场等一切经济损失，所损失的金额以甲方确认的为准，并且甲方有权从乙方工程款中直接扣除。如果乙方事后主动积极向甲方陈述事实或乙方有证据显示以上行为为甲方人员施压的不得已行为，则乙方可保留合同的权利和义务。

　　二十、其他事项：

　　1、在执行合同中发生争议，双方应通过友好协商解决。如协商无效，向甲方所在地人民法院申请仲裁。

　　2、本合同一式贰份，经双方签字盖章后即生效。

　　甲方(盖章)：XXXXXXXXXXXX甲方负责人签字：XXXXXXXXXXXX

　　乙方(盖章)：XXXXXXXXXXXX乙方负责人签字：XXXXXXXXXXXX

　　签约日期：XXXXXXXXX年XXX月XXX日,签约日期：XXXXXXXXX年XXX月XXX日