甲方(债权人):
乙方(债务人):
担保人:
根据《中华人民共和国合同法》及相关法律的规定,甲、乙双方经协商一致,就乙方欠甲方装修工程款相关事宜达成如下协议:
第一条、甲、乙双方经财务对帐,确认截止_____年_____月_____日乙方尚欠甲方装修工程款人民币__________元整(小计:__________元)。
第二条、由于乙方资金困难一直未履行该还款义务,为了保证甲方的债权能早日实现,乙方承诺按如下方式偿还:
1、乙方承诺于_____年_____月_____日前还清所欠工程款人民币计__________元整(小计:__________元)。
2、从_____年_____月_____日起至还清全部欠款时止,乙方按月向甲方支付欠款人民币__________元整(小计:__________元),并于每月_____日前支付;
3、如果乙方有一期未按上述时间足额给付,则甲方有权就剩余工程款向泰州市海陵区人民法院申请强制执行。甲方因主张权利产生的各项费用(包括但不限于诉讼费、保全费、鉴定费、评估费、拍卖费、律师费、执行费等)由乙方承担,同时乙方还须向甲方支付所欠工程款10%的`违约金计元。
第三条、争议的解决方式
本合同在履行中如发生争议,甲、乙双方均可向合同签订地人民法院提起诉讼。
第四条、本协议自三方签字或盖章后生效。一式五份,甲、乙双方、担保方各执壹份。
甲方(公章):_________
乙方(公章):_________
法定代表人(签字):_________
法定代表人(签字):_________
_________年____月____日
_________年____月____日
借款合同甲方(借款人):(写明借款人的基本情况)
乙方(贷款人):(同上)甲乙双方就下列事宜达成一致意见,签订本合同。
一、乙方贷给甲方人民币元,于年月日前交付甲方。
二、贷款利息(应按国家规定的标准约定具体的利息,不得超过国家规定的`标 准。公民之间也可以无息借款)
三、借款期限(写明具体的年、月、日)
四、还款日期和方式
五、违约责任
六、本合同自年月日生效。
本协议一式两份,双方各执一份。
甲方(公章):_________ 乙方(公章):_________
法定代表人(签字):_________ 法定代表人(签字):_________
_________年____月____日 _________年____月____日
债权人:________________
地址:________________电话:_____________邮编:________________
债务人:________________
地址:________________电话:_____________邮编:________________
经过友好协商,双方就有关事项协议如下:
第一条还款内容
1.还款金额:_________人民币。
2.还款期限:自签订此协议之日起债务人至年月日前还清。
3.利率:按照________________的利率执行,具体为:________________.
第二条担保
债务人将________________________________作为还款的抵押。抵押期限:自本协议生效之日起至债务人还清债权人与本合同有关的全部款项及利率为止。
第三条双方义务
(一)债权人的义务:
1.对债权人交来抵押物的单证妥善保管,不得遗失、损毁。
2.在债权人到期还清所有本协议规定的款项后,将抵押物的单证完整交给债权人。
(二)债务人的义务:
1.应按照本协议规定时间主动偿还对债权人的.欠款及利率。
2.债务人在签订协议之日起交付抵押物的所有权证书。
第四条违约责任
债务人如因本身责任不按合同规定支付给债权人欠款及利息的,债务人应负责违约责任。
第五条本合同经见证后生效。
本合同一式六份,甲、乙双方各执二份,见证单位留存二份。
债权人:(签章)
代表人:________________
债务人:(签章)
代表人:________________
签约日期:_____年_____月_____日
见证单位:(签章):
甲方:康X,男,汉族,________年____月____日出生,住址略。
乙方:陈_________,男,汉族,________年1____月____
日出生,住址略。上列甲乙双方于200________年建立买卖液压滤芯、历带蚂栓等配件的合同关系。经友好、*等协商,现就有关债权债务达成如下协议:
一、经过核算,甲方于200________年____月2____日下欠乙方配件费17224元;从200________年____月____日至________年____月2____日,乙方向甲方共计供货17次,累计下欠货款18222、40元。两项合计下欠金额:35446、40元。其中,债权人是乙方,债务人是甲方,甲乙双方自本协议签订之日起形成新的债权债务关系。
二、甲方自即日起承诺还款。还款期限定于________年____月____日以前。
三、本协议一式叁份,一人一份,签字生效。
甲方:_________
乙方:_________
_________年____月____日
________年____月____日
甲方(债权人):
地址: 联系方式:
身份证号:
乙方(债务人):
地址: 联系方式:
身份证号:
第一条 经对账,乙方确认截止 年 月 日,尚欠甲方欠款 元;
乙方保证自签订协议之日起至 年 月 日前还清所欠甲方借款。
第二条 乙方因资金困难等问题难以一次性偿还甲方借款,故乙方采取分期付款的方式偿还甲方借款,具体还款方式如下:
甲乙双方自签订本协议之日起,于每月 日偿还借款。所偿款项以 元为最低限度,最高额以尚欠款项为准,直至还清借款为准。
第三条 甲方保证,在乙方按照上述约定偿还款项期间内,不采取法律措施追究乙方责任;
若乙方未按照上述约定于规定的`期限偿还款项达 月之久,甲方有权就此采取法律措施,追究乙方的法律责任。
第四条 甲方因主张权利产生的各项费用,包括但不限于律师费、诉讼费、保全费等费用,均由乙方承担。
第五条 本合同履行中发生的争议,甲乙双方均有权在甲方所在地的人民法院提起诉讼。
第六条 本协议自甲乙双方签字后生效。本协议一式两份,双方各持一份,具有同等效力。
甲方: 乙方:
签约日期: 签约日期:
出借人:XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX (以下简称甲方) 借款人: 身份证号:(以下简称乙方) 保证人: 身份证号:
乙方因投资资金尚未回笼等原因,不能如期偿还20xx年12月18日与 签订的《借款合同》的借款,需向甲方申请延长借款期限。甲方经审查,同意乙方延期还款。甲、乙双方经协商一致,达成下列各项:
一、乙方根据 20xx年12月18日签订的《借款合同》向甲方借用的流动周转资金借款人民币应于 20xx年06月17日到期。截止到 20xx年12月17日,上述借款本息尚未偿还, 现约定延期到 20xx年 06月17日偿还。
二、延期后的借款利率,按原《借款合同》中约定利率执行。
三、延期后甲、乙双方的.其他权利、义务以及有关事项,仍按20xx年12月18日签订的《借款合同》约定的条款执行。
四、展期后,保证人的保证责任继续履行,保证期间自本协议约定延期到期之日起贰年。
五、本协议从甲、乙各方或授权的代理人签字并盖章之日起生效,至本协议项下借款全部清偿时自动失效。
六、本协议一式份,由甲方乙方执有,保证人各执一份。
甲方(签字盖章):乙方(盖章签字):
保证人: 保证人:
年 月 日 年 月 日
签约日期___________ 签约地点_________
甲方(患者):
乙方(医院):
因甲方暂时无力向乙方一次**纳住院治疗费用,现由甲方所在村民委员会为甲方提供信用担保,经甲乙双方协商签订本协议。
一、甲方欠乙方住院治疗费用总计人民币:元(大写: 万 千 百 拾 元 角 分)。该款项甲方分年次偿还,月还款一次,至______年______月_______日前还清。
二、甲方根据经济条件,可在上述规定的时间内向乙方提前偿还。
三、若甲方不能按时偿还,乙方有权依照有关法律法规向高新区人民法院提起诉讼,以维护合法权益。同时甲方今后不再享受乙方指定的“先看病,后付费”的优惠政策。
四、甲方所在村民委员会信用担保书附后。
五、本协议一式两份,甲乙双方各持一份,自签订之日起生效。
双方签字:
甲方(签字手印):乙方(盖章):
______年______月_______日______年______月_______日
甲方: 身份证号:
乙方: 身份证号:
甲、乙双方经协商一致,就甲方代乙方清偿他人欠款事宜达成如下协议,以供双方共同遵守.
一、甲方代乙方清偿他人欠款 元,乙方同意,乙方将上述款项作为借款直接偿付甲方。
二、乙方自 年 月 日开始于每月 日前向甲方还款 元,还款期限为 个月。
三、乙方将车牌号为 的车辆(该车辆大架号为 )作为履行债务的担保,如乙方有一个月未能在约定的期限还款,则乙方自愿将该车辆直接交付甲方,以折抵剩余的`欠款,乙方协助甲方办理车辆变更登记的相关手续,或者乙方将该车辆变卖,就变卖的款项优先偿还甲方借款。
四、乙方应保证对该车辆享有合法的处分权。
五、自双方约定的还款期限届满或者乙方向甲方交付车辆之日起,双方的债权债务关系消灭。
六、本协议未尽事宜双方可签订补充协议,与本协议有同等的效力。
七、本协议一式两份,双方各执一份,签字后生效。
甲方: 乙方:
日期: 日期:
根据国家教委、***(1987)教计字139号文件精神,________________大学______________系_____________专业________级学生_________(学号_________),自_______年至_______年共计向____________大学借贷无息贷款(大写):____________________;现在已归还(大写):______________________。贷款学生因在毕业前不能全部还清所欠贷款,根据国家教委、***(1990)教财49号和_________大学______号文件精神,经贷款学生本人申请,并征得经济担保人_________同意和负责经济赔偿担保,特商签该协议如下:
1.协议还款期限为一年,自_______年_______月至_______年_______月止。贷款学生在此期限内可随时来人或通过邮局、银行汇款办理还款结算手续。
2.贷款学生在未还清全部所欠贷款之前,暂不发给毕业证书(含学位证书)。
3.根据“有贷必还”的.原则,对未履行该协议,拖延还款期限者,学校有权向经济担保人追回其全部所欠贷款,并追收所欠贷款年额的5%的滞纳金。
贷款方(盖章):_________
借款人(签字):_________
负责人(签字):_________
经济担保人(或单位)
开户行:_________________
(签章):_______________
帐号:___________________
_________年_____月_____日
_________年_____月_____日
签订地点:_______________
签订地点:_______________
甲方(债权人):姓名,身份证号码住址:名称:
乙方(还款人):名称住址:
甲乙双方经友好协商,根据《中华人民共和国合同法》等相关法律法规,就乙方归还甲方债权达成如下一致条款:
第一条债权金额
甲乙双方确认甲方的债权总金额为人民币万元。
第二条还款方案
1、本合同还款方案根据第一条的债权金额大小不同区分如下方案:
(1)如债权金额≤人民币_元的,乙方自本合同生效之日起分2期向甲方归还欠款;
(2)如债权金额>人民币_元的,乙方自本合同生效之日起分_期等额向甲方归还欠款。
2、一期为一个自然月,乙方应当于每自然月的最后一日前向甲
方支付当期的应付款,但第一期应当于本合同生效之日的当月月底前归还,如本合同生效之日距月底少于_天的.,乙方应当于合同生效之日起_天内归还;
3、每期还款金额为还款总额(以千为单位计算约数)/还款期数。如:还款总额为___元,则每期还款金额为___元/还款期数;剩余的___元,将在最后一期全部结算给甲方。
4、乙方在资金充裕的情况下,可以提前归还欠款。
第三条还款账户
乙方自动向甲方银行账户中归还欠款。如甲方变更账户未及时通知乙方的,由此产生的责任由甲方自行承担。
第四条违约责任
如乙方未能于该还款计划最后归还日期前清偿全部借款的,甲方可按照原借款合同规定的条件,向有管辖权的人民法院起诉。
第五条生效日期
本合同自双方签字之日起生效。
本合同一式两份,甲乙双方各执一份,具有同等法律效力。(以下无正文)
甲方:乙方:
年月日年月日
——还款的协议书范本十份
借款人: (以下简称甲方)
出借人: (以下简称乙方)
双方就甲方向乙方借款事宜,截止20__年2月底共欠本金和利息合计 万元,双方就此确认无误。根据原还款协议的约定,甲方已多次违约,乙方已向常山县人民法院起诉,现已诉前保全了甲方的部分房产,现经双方协商,就还款和相关事宜达成如下协议:
一、甲方将其所有的,地处玉山县天龙广场内的地下车位共7000*方米左右(双方现场确定车位数量),以销售方式抵给乙方作为归还借款,双方签订《商品房销售合同》,并办理销售备案手续,该手续办理完毕,乙方认可后同意解封原诉前保全的房屋和冻结的个人账户资金。
二、双方约定,所欠款项从20__年3月份起,当月归还本息肆佰伍拾万元整,4月份归还肆佰伍拾万元整,余额在5月底前全部还清。
三、双方约定,当甲方未能清偿当月还款时,每月按已出售给乙方的车位,按三分之一的比例面积,可由乙方对外销售,直至销售完毕为止。在销售过程中甲方无条件为乙方办理转售手续,二次销售时除甲方原应承担的税费外,多余部分由乙方承担。若甲方能按期清偿所欠款项后,乙方同意以退房的形式将该项房产退还给甲方,乙方无条件配合甲方办理退房手续,费用由甲方承担。
四、双方约定,若涉及房屋转让销售和退售事宜时,甲乙双方不配合办理相关手续时,均视同违约,违约方应再付给对方违约金壹佰万元整。
五、协议未尽事项双方协商解决,协商不成时,各方均可向当地人民法院起诉。
六、本协议一式两份,甲乙双方各持一份,协议双方签字盖章生效。
甲方(公章):_________ 乙方(公章):_________
法定代表人(签字):_________ 法定代表人(签字):_________
_________年____月____日 _________年____月____日
甲方(债权人):_____________
地址(可选):_________________
邮编(可选):_________________(可选)
电话(可选):_________________
乙方(债务人):___________________
地址(可选):_________________
邮编(可选):_________________
电话(可选):_________________
双方经过友好协商,就有关事项协议如下:_________________
第一条还款内容
1.还款金额:_________________人民币________________。
2.还款期限及方式:_________________自签订此协议之日起乙方________________至________________年________________月________________日前还清,即签订此协议之日还_____________元,其余的分12期付清,每期还款_______________元,分别于每月的_____号前支付。
3.利率:_________________按照______(如“同期银行存款利率”)_____________的利率执行,具体为:_____________。
第二条甲乙双方的义务
(一)甲方的义务:_________________
1.在乙方还款时,向乙方出具收据;
2.乙方到期还清所有本协议规定的款项后,将借据交给乙方。
(二)乙方的义务:_________________
1.应按照本协议规定时间主动偿还对甲方的欠款及利率。
第三条违约责任:
乙方如因本身责任不按合同规定支付给甲方欠款及利息的,乙方应负责违约责任。
第四条本合同一式两份,甲、乙双方各执一份,本协议自双方签字之日生效。
甲方:_________________(签字)________________
乙方:_________________(签字)________________
签约日期:________________
甲方(债权人):北海市xx有限公司
乙方(债务人):广西xx有限公司
乙方一直从甲方处购货,为结清历次货款,双方于年月日对此日前的货款进行了统计核算。经核对,截至年月日,乙方欠有甲方货款元(大写:人民币元整)。现因乙方资金不能及时回笼,所以无法在对账后一次性付清上述货款。为妥善解决欠付货款的问题,现经双方协商一致,达成协议如下:
第一条还款内容
一、还款金额
截至年月日,乙方欠有甲方货款总额元(大写:人民币元整)。
二、还款时间
为了保证甲方上述债权的实现,乙方承诺按如下时间偿还:
1、第一期:乙方承诺于年月日日前支付货款元(大写:人民币元整)。
2、第二期:乙方承诺于年月日日前支付货款元(大写:人民币元整)。
3、第三期:乙方承诺于年月日日前支付货款元(大写:人民币元整)。
三、还款方式
上述货款通过银行转账方式转至甲方的银行账户,账户信息如下:
公司名称:
开户行:
账号:
第二条各方的权利与义务
1、乙方应按照本协议规定时间内主动偿还对甲方的欠款。
2、甲方在收到欠款时,需向乙方出具相应金额的正式发票。
第三条违约责任
1、乙方如不按时归还货款的,应支付甲方违约金;乙方每逾期一日,应以货款总额为基数按每天千分之一的比例支付甲方违约金,直至全部付清为止。
2、如果乙方有一期未按上述时间足额给付,则甲方有权就剩余货款向甲方所在地法院起诉解决。甲方因主张权利产生的各项费用由乙方承担。
第四条其他事项
本合同一式贰份,甲、乙双方各执一份,自双方盖章之日起生效。
甲方(盖章):
法定代表人(或授权代表):
乙方(盖章):
法定代表人(或授权代表):
签约日期:年月日
签约地点:
____________公司(以下简称甲方)
住所:___________
法定代表人:___________
(法定代表人的代理人:___________)
__________公司(以下简称乙方)
住所:__________
法定代表人:__________
(法定代表人的代理人:_________)
鉴于:
_______年_____月_____日,甲方与乙方就_________(工程项目名称)签订了《建设工程施工合同》(合同编号:________),建设工程总价款为:_________万元整人民币。该项目已于_______年____月____日竣工,已经甲方、乙方及xx方验收,并于________年____月______日甲、乙双方进行了工程结算,并签订了《________工程结算协议书》。按照甲、乙双方签订的《建设工程施工合同》,乙方应向甲方支付建设工程款共计___________万元整,截止本协议签订之日,乙方实际已向甲方支付建设工程款_________万元整,尚未支付的建设工程款__________万元整。
双方在此相互确认:除乙方应按本协议的约定向甲方支付__________万元外,双方相互无任何其他应付款项或需承担相关合同项下的责任和义务。
双方对以上所述事实均予以确认,并无异议。
基于以上所述,甲方与乙方经友好协商,就乙方向甲方偿还所欠工程款项事宜,达成本协议如下:
第一条 甲、乙双方在此确认:乙方应向甲方支付建设工程款共计________万元整,截止本协议签订之日,乙方实际已向甲方支付建设工程款_________万元整,尚未支付的建设工程款_______万元整。(见本协议附件:1、付款凭证;2、付款明细、3、未付款明细)。
第二条 甲、乙双方经协商同意按如下方式,自_______年____月____日至_________年____月____日止由乙方向甲方支付建设工程款_________万元整。(见本协议附件:4、还款计划明细;如系分期支付,请写明分期付款的阶段及数额)。
第三条 强制执行条款
1、甲、乙双方共同确认:根据有关法律的规定已经对赋予强制执行效力公证的含义、内容、程序、效力等具有了明确的了解,经慎重考虑,双方同意本协议签订后向北京市公证处申请办理公证并赋予本协议强制执行效力。
2、乙方保证承担举证义务,自每期(如分期付款)款项付清之日起xx个工作日内,向甲方和北京市公证处提供有关证据证明其已经支付了应付款项,并分别由甲方和承办公证员核对签收,否则视为乙方对未支付事实的确认,即乙方未按期履行当期应付款项。
3、甲、乙双方同意如自任何一期款项付款期限届满之日起xx个工作日内,乙方未向北京市公证处按期提供付款凭证,且甲方出具文件说明乙方未能按期支付应付款项时,甲方有权单方面依据具有强制执行效力的本协议向北京市公证处申请签发执行证书。甲方承诺在申请强制执行证书之前,将按照乙方在本协议中确定的联系地址向乙方发出《履行应偿借款通知书》(函寄或送达),同时注明宽限期起止日期。在宽限日期截止时,如乙方仍未向北京市公证处举证其已按期支付了应付款项,或虽积极举证但不足以对抗甲方的债权,也未与甲方达成任何关于还款的展期协议,则视为乙方不履行或不完全履行的事实确有发生,在此情况下,甲方将向北京市公证处申请出具强制执行证书。
4、甲方有权依据北京市公证处出具的具有强制执行效力的本协议及执行证书直接向有管辖权的人民法院申请强制执行乙方应向甲方支付的全部未付款项。乙方愿意接受人民法院的强制执行。
5、甲方在申请执行证书时,应承担相应的举证义务并提供以下文件,保证向北京市公证处完全、正确地披露乙方履行债务的情况:
(1)经年检合格的《营业执照(副本)》;
(2)《授权委托书》;
(3)《强制执行申请》;
(4)乙方已经履行还款义务的书面证明材料(如:乙方向甲方履行还款义务的情况,包括乙方已偿还/未偿还款项数额等情况);
(5)经公证的具有强制执行效力的本协议;
(6)甲方在北京市公证处的监督下向乙方发出的《履行应偿借款通知书》;
(7)其他需要提供的材料。
5、乙方承诺愿以其全部资产接受强制执行,其资产中包括但不限于以下所列内容:___________________________________________。
第四条双方各自的承诺和保证
1、甲、乙双方在达成签订本协议意向后即向北京市公证处申请办理本协议的公证事宜。
2、乙方应按本协议的约定按期足额支付应付款项;甲方应按本协议约定办理有关收款和债务抵消的财务手续,并有义务在乙方付款当日向乙方出具有关发票凭证。
3、甲、乙双方指定联系地址及北京市公证处指定联系地址:
甲方联系地址、电话及传真如下:___________;受件人:____________
乙方联系地址、电话及传真如下:___________;受件人:____________
北京市公证处联系地址:
地址:_____________________
邮编:___________ 电话:_____________
承办公证员:_______________
甲、乙双方在此确定:如任何一方的联系地址、电话及传真发生变化,应及时告知给对方和北京市公证处,如没有及时履行告知的义务而发生的无法联系的状况,将由未履行告知义务的一方承担由此而带来的法律后果。
第五条 不可抗力
1、不可抗力是指本协议双方不能预见、不能避免并不能克服的客观情况。包括但不限于下列事件:战争、骚乱、**、瘟疫、水灾、洪水、地震、风暴、潮水或其他任何类似事件。
2、任何一方因不可抗力不能履行本协议规定的全部或部分义务,该方应尽快通知其他方,并须在不可抗力发生后xx日内以书面形式向其他方提供详细情况报告及不可抗力对履行本协议的影响程度说明。
3、发生不可抗力,任何一方均不对因不可抗力无法履行或迟延履行本协议义务而使其他方蒙受的任何损失承担责任。但遭受不可抗力影响的一方有责任尽可能及时采取适当或必要措施减少或消除不可抗力的影响。遭受不可抗力影响的一方因未尽本项责任而给其他方造成损失的,应承担赔偿责任。
4、各方应根据不可抗力对本协议履行的影响程度,协商确定是否终止本协议,或是继续履行本协议。
第六条 保密
除中国有关法律法规、公司章程另有规定或本协议双方另行达成书面协议外,未经另一方同意,本协议任何一方在上述交易完成前,不得将本协议的有关内容向任何第三方透露。
第七条 其他
1、本协议自北京市公证处公证后生效,并赋予强制执行效力。
2、本协议未尽事宜,由双方通过友好协商方式解决,另行签订补充协议,并经公证处公证。
3、本协议正本一式xx份,每份均具有同等法律效力,双方各持xx份,一份留存于北京市公证处备案。
甲方: 公司(印章)
法定代表人或授权代表: (签字)
乙方: 公司(印章)
法定代表人或授权代表: (签字)
________年___月___日
于____________(地方)
甲方:XX
乙方:XX
乙方于20xx年xx月xx日向甲方借款人民币X仟万元,该笔借款于20xx年xx月xx日到期。乙方未能于该日期归还上述款项,因而对甲方形成债务。
现就乙方偿还甲方X仟万元债务有关事宜,甲、乙双方经协商达成如下协议:
一、乙方应于20xx年xx月xx日前以现金形式偿还甲方欠款X仟万元。
二、如乙方未按本协议第一条约定如期如数向甲方履行还款义务,乙方应就未还款部分,每日按未还款金额的0。03%向甲方支付迟延付款违约金。
甲方:乙方:
法定代表人:法定代表人:
联系电话:联系电话:
日期:____年____月____日日期:____年____月____日
甲方:_________________厦门公司乙方:_________________(身份证号)
鉴于:甲方与乙方担保合同追偿一案,各方经人民法院调解于达成了(_________)思民初字第号《民事调解书》,确定了乙方债务金额及清偿期限;乙方一直未能严格执行,为此,甲方每年均多次催告乙方结清债务,乙方却总借故推脱,直至_____年_____月_____日,乙方才就上述《民事调解书》所指债务的履行事宜向甲方出具了一份书面还款承诺。在综合考虑乙方清偿能力及甲方债权实现风险的基础上,经友好协商,甲、乙双方就上述《民事调解书》所指债务的清偿事宜达成如下协议条款,以资共同遵守:
一、双方共同确认:截至_____年_____月_____日,就上述《民事调解书》所指债务:乙方尚欠代偿款_________________元、违约金_________________元(违约金应以尚欠代偿款为基数按每日的标准计至债务全部清偿之日止),以上款项共计_________________元人民币。
二、双方一致同意:
1、乙方应在_____年_____月_____日前向甲方支付_____________万元,在_____年_____月_____日向甲方支付_____________万元;
2、乙方按期付讫上述两笔款项后,双方就上述《民事调解书》所指债务再无未了事宜,即乙方无需再履行本协议第一条确定的其他债务;
3、乙方未能按期付讫上述两笔款项的,乙方仍应按本协议第一条确定的金额向甲方清偿债务,甲方还有权就乙方尚欠债务向人民法院申请强制执行。
三、双方因本协议及其履行发生争议,应协商解决,协商不成的,应诉诸本协议签署地人民法院。
四、本协议自双方签署之日起生效。
五、本协议一式两份,双方各执一份,具有同等法律效力。
甲方:_________________厦门公司(盖章)乙方:_________________(签字、捺印)签约时间:_________________
签约地点:_________________
出借人(甲方): 借款人(乙方): ;
现鉴于乙方不能一次性偿还甲方借款。甲、乙、两方经友好协商,达成如下协议:
第一条、甲乙双方在此确认:截止本协议签订之日,乙方尚欠甲方人民币(大写):(注明:有借条凭证)。
第二条、甲方同意乙方分次偿还借款或欠款,具体还款计划看附则。
第三条、甲方对乙方的借条凭证及本协议妥善保管,在乙方到期还清所有款项后一起交还乙方。
第四条、按照本协议约定时间,乙方主动偿还借款。
第五条、违约责任
若乙方不能按时履行到期债务,甲方有权立即要求偿还全部
债务,并按借款金额的计算违约金。
第七条、补充协议:
甲方签字: 乙方签字:
证件号码:证件号码: 日 期:日 期:
附则
还款计划具体如下:
(1)甲乙双方约定第一次还款日期为: 年月日,还款金额为:人民币(大写) 。
(2)甲乙双方约定第二次还款日期为: 年月日,还款金额为:人民币(大写)
(3)甲乙双方约定第三次还款日期为: 年月日,还款金额为:人民币(大写) 。
甲方签字: 乙方签字:
甲方(债权人):__________________
乙方(债务人):__________________
甲乙双方经过协商,就乙方作为担保人承诺替债务人归还债权人甲方的所有欠款金额的有关事项,协议如下:
第一条 还款内容
1、甲方同意乙方偿还人民币___________元整,大写___________以解决上述欠款问题。
2、还款期限:自签订此协议之日起乙方需在___________年___________月___________日前还清所有欠款。
第二条 抵押物
乙方将___________作为抵押,以还清欠甲方的所有欠款。该抵押物抵押期限自本协议生效之日起至乙方还清甲方与本合同有关的全部款项为止。
第三条 甲乙双方的义务
(一)甲方的义务:
1、甲方应在乙方到期还清所有本协议规定的款项后,将抵押物相关凭证完整交还给乙方。
(二)乙方的义务:
1、乙方应按照本协议规定时间主动偿还对甲方的欠款。
2、乙方应按本协议约定准时偿还甲方的所有欠款。
第四条 违约责任
乙方如因本身责任不按合同规定支付给甲方欠款的,乙方应负责违约责任,甲方有权要求乙方用其它方式偿还欠款及追究法律责任。
第五条 其他事项
1、本合同经双方确认无误签字后生效。
2、本合同一式贰份,甲、乙双方各执壹份。
3、本合同未尽事宜有甲、乙双方协商解决。
甲方(公章):_______________乙方(公章):_______________
________年________月________日________年________月________日
_____公司(以下简称甲方)_____公司(以下简称乙方)
住所:_______________住所:_______________
法定代表人:__________法定代表人:__________
鉴于:
_____年_____月_____日,甲方与乙方就_____(工程项目名称)签订了《建设工程施工合同》(合同编号:_____),建设工程总价款为:__________万元整人民币。该项目已于_____年_____月_____日竣工,已经甲方、乙方及XX方验收,并于_____年_____月_____日甲、乙双方进行了工程结算,并签订了《_____工程结算协议书》。按照甲、乙双方签订的《建设工程施工合同》,乙方应向甲方支付建设工程款共计__________万元整,截止本协议签订之日,乙方实际已向甲方支付建设工程款__________万元整,尚未支付的建设工程款__________万元整。
双方在此相互确认:除乙方应按本协议的约定向甲方支付__________万元外,双方相互无任何其他应付款项或需承担相关合同项下的责任和义务。
双方对以上所述事实均予以确认,并无异议。
基于以上所述,甲方与乙方经友好协商,就乙方向甲方偿还所欠工程款项事宜,达成本协议如下:
第一条甲、乙双方在此确认:乙方应向甲方支付建设工程款共计__________万元整,截止本协议签订之日,乙方实际已向甲方支付建设工程款__________万元整,尚未支付的建设工程款__________万元整。
第二条甲、乙双方经协商同意按如下方式,自_____年_____月_____日至_____年_____月_____日止由乙方向甲方支付建设工程款__________万元整。
第三条强制执行条款
1、甲、乙双方共同确认:根据有关法律的规定已经对赋予强制执行效力公证的含义、内容、程序、效力等具有了明确的了解,经慎重考虑,双方同意本协议签订后向_____市公证处申请办理公证并赋予本协议强制执行效力。
2、乙方保证承担举证义务,自每期(如分期付款)款项付清之日起_____个工作日内,向甲方和北京市公证处提供有关证据证明其已经支付了应付款项,并分别由甲方和承办公证员核对签收,否则视为乙方对未支付事实的确认,即乙方未按期履行当期应付款项。
3、甲、乙双方同意如自任何一期款项付款期限届满之日起_____个工作日内,乙方未向北京市公证处按期提供付款凭证,且甲方出具文件说明乙方未能按期支付应付款项时,甲方有权单方面依据具有强制执行效力的本协议向_____市公证处申请签发执行证书。甲方承诺在申请强制执行证书之前,将按照乙方在本协议中确定的联系地址向乙方发出《履行应偿借款通知书》(函寄或送达),同时注明宽限期起止日期。在宽限日期截止时,如乙方仍未向_____市公证处举证其已按期支付了应付款项,或虽积极举证但不足以对抗甲方的债权,也未与甲方达成任何关于还款的展期协议,则视为乙方不履行或不完全履行的事实确有发生,在此情况下,甲方将向_____市公证处申请出具强制执行证书。
4、甲方有权依据_____市公证处出具的具有强制执行效力的本协议及执行证书直接向有管辖权的人民法院申请强制执行乙方应向甲方支付的全部未付款项。乙方愿意接受人民法院的强制执行。
5、甲方在申请执行证书时,应承担相应的举证义务并提供以下文件,保证向_____市公证处完全、正确地披露乙方履行债务的情况:
(1)经年检合格的《营业执照(副本)》;
(2)《授权委托书》;
(3)《强制执行申请》;
(4)乙方已经履行还款义务的书面证明材料(如:乙方向甲方履行还款义务的情况,包括乙方已偿还/未偿还款项数额等情况);
(5)经公证的具有强制执行效力的本协议;
(6)甲方在北京市公证处的监督下向乙方发出的《履行应偿借款通知书》;
(7)其他需要提供的材料。
6、乙方承诺愿以其全部资产接受强制执行,其资产中包括但不限于以下所列内容:__________。
第四条双方各自的承诺和保证
1、甲、乙双方在达成签订本协议意向后即向北京市公证处申请办理本协议的公证事宜。
2、乙方应按本协议的约定按期足额支付应付款项;甲方应按本协议约定办理有关收款和债务抵消的财务手续,并有义务在乙方付款当日向乙方出具有关发票凭证。
3、甲、乙双方指定联系地址及北京市公证处指定联系地址:
甲方联系地址、电话及传真如下:__________;
收件人:___________________________________。
乙方联系地址、电话及传真如下:__________;
收件人:___________________________________。
_____市公证处联系地址:_________________________
地址:___________________________________
邮编:___________________________________
电话:___________________________________
承办公证员:______________________________
甲、乙双方在此确定:如任何一方的联系地址、电话及传真发生变化,应及时告知给对方和北京市公证处,如没有及时履行告知的义务而发生的无法联系的状况,将由未履行告知义务的一方承担由此而带来的法律后果。
第五条不可抗力
1、不可抗力是指本协议双方不能预见、不能避免并不能克服的客观情况。包括但不限于下列事件:战争、**、瘟疫、水灾、洪水、地震、风暴、潮水或其他任何类似事件。
2、任何一方因不可抗力不能履行本协议规定的全部或部分义务,该方应尽快通知其他方并须在不可抗力发生后_____日内以书面形式向其他方提供详细情况报告及不可抗力对履行本协议的影响程度说明。
3、发生不可抗力,任何一方均不对因不可抗力无法履行或迟延履行本协议义务而使其他方XX的任何损失承担责任。但遭受不可抗力影响的一方有责任尽可能及时采取适当或必要措施减少或消除不可抗力的影响。遭受不可抗力影响的一方因未尽本项责任而给其他方造成损失的,应承担赔偿责任。
4、各方应根据不可抗力对本协议履行的影响程度,协商确定是否终止本协议,或是继续履行本协议。
第六条保密
除中国有关法律法规、公司章程另有规定或本协议双方另行达成书面协议外,未经另一方同意,本协议任何一方在上述交易完成前,不得将本协议的有关内容向任何第三方透露。
第七条其他
1、本协议自北京市公证处公证后生效,并赋予强制执行效力。
2、本协议未尽事宜,由双方通过友好协商方式解决,另行签订补充协议,并经公证处公证。
3、本协议正本一式_____份,每份均具有同等法律效力,双方各持_____份,一份留存于_____市公证处备案。
甲方:_____公司(印章)乙方:_____公司(印章)
法定代表人或授权代表:_____(签字)法定代表人或授权代表:____(签字)
_____年_____月_____日_____年_____月_____日
出借人:身份证号:
借款人:身份证号:
保证人:身份证号:
乙方因投资资金尚未回笼等原因,不能如期偿还___年___月___日与甲方签订的《借款合同》的借款,需向甲方申请延长借款期限。甲方经审查,同意乙方延期还款。甲、乙双方经协商一致,达成下列各项:
一、乙方根据_____年___月___日签订的《借款合同》向甲方借用的流动周转资金借款人民币应于_____年___月___日到期。截止到_____年___月___日,上述借款本息尚未偿还,现约定延期到_____年___月___日偿还。
二、延期后的借款利率,按原《借款合同》中约定利率执行。
三、延期后甲、乙双方的其他权利、义务以及有关事项,仍按_____年___月___日签订的《借款合同》约定的条款执行。
四、展期后,保证人的保证责任继续履行,保证期间自本协议约定延期到期之日起贰年。
五、本协议从甲、乙各方或授权的代理人签字并盖章之日起生效,至本协议项下借款全部清偿时自动失效。
六、本协议一式份,由甲方乙方执有,保证人各执一份。
甲方:乙方:
___年___月___日___年___月___日
保证人:
___年___月___日
——借款的还款协议范本十份
甲方:__________身份证:____________________________住址:______________________________________________
乙方:__________身份证:____________________________住址:______________________________________________
经过友好协商,双方就有关事项协议如下:
一:乙方在______年_______月_______日向甲方借款人民币_________万元,至签订协议日期为止累计共计利息_______万元人民币,共计人民币_______万元整。经双方协商,同意甲方最终只需归还乙方人民币_______元整。
二:以上十二万归还款分期归还,其中两万签订完本协议后立即归还,甲方在收到乙方这_______万元后,十五天内必须在当地人民法院对甲方撤诉。余下_______万欠款分_______年内归还。分期归还方式如下:
⑴从______年至______年_________月份这段期间内,甲方归还乙方人民币_______万元。
⑵从______年至______年_________月份这段时间内,甲方归还乙方人民币_______万元。
⑶从______年至______年_________月份这段期间内,甲方归还乙方人民币_______万元。
三:如甲方反悔协议,所有借款乙方终止偿还,概不负责。如乙方反悔本协议,从______年本金加利息,起诉一切费用由乙方承担。
四:乙方每次收到还款金额后都必须向甲方书写收据,在乙方到期还清所有本协议规定的款项后,本协议自动终止。
五:本协议甲乙双方签字盖章后生效。
六:本协议一式两份,甲乙双方各一份。
在场见证人:_________
甲方:_________
乙方:_________
地点:_________
______年______月______日
甲方(贷款方):
乙方(借款方):
因乙方向甲方申请借款肆佰玖拾叁万五仟元,经甲方有关部门审查批准,乙方于20xx年4月13日在甲方处借款一笔,金额3000000元,期限为五年,至20xx年4月30日到期。为了确保贷款如期归还,现根据《贷款通则》及有关贷款管理规定,并在*等的基础上,经甲、乙双方充分协商,特订立如下协议:
一、乙方必须在甲方处开立存款基本账户,并在每月结息或还款日前,保证存款账户有足额可划资金供甲方扣划用于归还乙方的到期本息。
二、乙方必须按月交清每月应付贷款利息,如逾期未交,逾期利息部分可由甲方计算复利。
三、根据乙方的经营状况和贷款情况,经双方商议,乙方从借款日起分期还清借款本金,具体还款计划如下表:
乙方必须恪守信用按期履行还款计划,如确有特殊情况,必须向甲方提出延期还款申请,经甲方同意后,可顺延到下月或下期归还,否则,将按逾期贷款的有关规定对超过还款计划的`逾期部分以10.656计收贷款利息。
四、如超过3个月(含3个月)以上未交应付利息,或超过3个月(含3个月)未按计划归还本金,甲方有权依法处置乙方的抵押物,提前收回贷款本息。
五、为加强贷款管理,确保贷款用途的真实性以及按期归还贷款本息,乙方有义务每月向甲方提供业务及财务报表,如有必要,甲方有权随时对乙方的经营状况及财务收支情况进行检查,乙方应无条件全力予以配合,如发现乙方有意逃避或阻挠甲方的检查,甲方有权提前收回贷款本民。
六、甲方必须对乙方的商业秘密及财务经营信息进行保密,不得自行向外泄露。
七、本协议一式两份,甲、乙双方各执一份。
本协议自甲、乙双方签字之日起生效。
甲方(签章):
乙方(签章):
时间:
甲方(债权人):_____________
身份证号码:_____________
乙方(债务人):____________
身份证号码:______
根据《中华人民共和国合同法》及《中华人民共和国担保法》等有关法律法规的规定,甲、乙双方经协商一致,就乙方欠甲方借款相关事宜达成如下协议:
第一条、甲、乙双方经对帐,确认截止______年____月____日乙方尚欠甲方借款人民币_________元整。(大写:_________________________)。
第二条、由于乙方资金困难一直未履行该还款义务,为了保证甲方的债权能早日实现,乙方承诺按如下方式偿还:
1、乙方承诺于______年____月____日前偿还所欠借款人民币_________元整。
2、乙方承诺于______年____月____日前还清所欠借款人民币_________元整。
3、如果乙方未按上述时间足额给付,则甲方有权就余款部分通过司法途径寻求救济。甲方因主张权利产生的各项费用(包括但不限于诉讼费、保全费、鉴定费、评估费、拍卖费、律师费、执行费等)由乙方承担,同时乙方还须向甲方支付所欠借款15%的违约金。
第三条、其他约定
1、争议解决方式__本协议未尽事宜,双方协商并补充协议为准,补充协议作为本协议附件,与本协议具有同等法律效力。
2、约定管辖__解决本协议争议,由协议签订地宝山区人民法院管辖。
3、合同的.生效_本协议一式贰份,甲乙各执一份,双方签字生效。
4、声明条款:
(1)甲、乙双方均已详细阅读本合同所有条款,双方对本合同条款的含义及相应的法律后果已全部通晓并充分理解,认识一致,均无异议。
(2)甲方乙方有权签署本协议。
5、合同签订地:__________________________。
甲方(签字):_______________________________
乙方(签字):_______________________________
______年____月____日
______年____月____日
甲方:
乙方:
丙方:
甲、乙、丙三方就乙方向甲方借款肆佰万元还款一事,经过四方共同协商,达成如下还款协议:
一、三方共同确认:乙方于__年__月__日向甲方借款肆佰万元,丙方以两套房屋进行抵押担保,原乙方股东丁xx以一套房屋进行抵押担保。
二、现甲方同意该肆佰万元借款本金归丙方和原乙方股东丁xx归还,乙方还款责任同时予以免除。
三、鉴于丙方、原乙方股东丁xx的经济状况不佳,甲方同意免除该肆佰万元借款的全部利息,丙方和原乙方股东丁xx只归还借款本金。
四、甲方同意该肆佰万元借款本金由丙方归还叁佰贰拾捌万元,乙方股东丁xx归还柒拾贰万元,丙方在向甲方归还上述叁佰贰拾捌万金额后,与甲方的借款权利义务关系全部了结。
五、原乙方股东丁xx所欠甲方的柒拾贰万元,由甲方自行向乙方股东丁xx追偿,与丙方无关。
六、丙方的具体还款时间和操作:甲方在本协议签订之日起一个月内找人买受原抵押担保的房屋,甲方在丙方房屋交易当日解除丙方两套房屋的`抵押担保(他项权),由甲方将两套房屋出售给第三人,丙方在解除他项权的当天归还甲方借款壹佰捌拾万元,剩余借款壹佰肆拾捌万元丙方在20xx年1月30日前一次性归还给甲方。
七、本协议一式三份,三方各持一份,三方签字或盖章生效。
甲方:
乙方:
丙方:
日期:
出借人:__________________(以下简称甲方)
借款人:__________________(以下简称乙方)
今甲方与乙方就借款分期还款事宜,达成以下协议:
第一条本合同的标的物为借款,金额:人民币______________元。
第二条乙方采用分期归还的方式,归还借款金额予甲方,归还日期自_______年_____月______日至________年______月______日止。每月___日前支付甲方人民币:____________元。
第三条甲方于本合同订立的同时,将出借金额:人民币元交予乙方,并同意乙方对该资金的使用。
第四条乙方每月采用现金的方式归还借款,甲方应提供相应的收条。乙方应妥善保护好收条。收条作为乙方履行合同的凭证。
第五条乙方连续两次未支付还款,并且未支付到期款的金额达到全部借款的`五分之一时,甲方可以请求乙方支付到期以及未到期的全部借款或者解除合同。由于本条款造成甲方解除合同的,甲方可以向乙方请求一次性支付借款总额5%的违约金。
第六条合同争议的解决方式:本合同在履行过程中发生的争议,由双方当事人协商解决;协商或调解不成的,依法向人民法院起诉。
本合同一式两份,双方各执一份。
出借人(甲方):
借款人(乙方):
____年______月_______日
_________年______月_______日
甲方:
身份证号:
地址:
乙方:
身份证号:
地址:
甲乙双方就下列事宜达成一致意见,签订此合同。
一、乙方因信用卡还款,急需一笔资金周转。借款金额和还款时间:
乙方向甲方借款人民币____________元,大写。本次借款手续费为:。乙方必须于__年____月____日,前还清甲方。借款逾期不还的部分,借款方有权限期追回借款。
二、还款方式
应按照本协议规定时间主动偿还对甲方的欠款及利率。乙方到期还清所有本协议规定的款项后,甲方收到还款后将借据交给乙方。
三、借款利息
自支用借款之日起,按实际支用数计算利息,甲方向乙方收取手续费,按次收取,借款额的5%,借款方如果不按期还款,逾期部分按天加收利率0.5%。
四权利义务
如果乙方到期不还款,甲方有权依据本合同协议向人民法院申请强制执行乙方应向甲方支付的'全部未付款项。乙方愿意接受人民法院的强制执行。诉讼费用由乙方承担。
五、合同争议的解决方式
本合同履行过程中发生的争议,由当事人对双方友好协商解决,也可由第三方调解,协商或调解不成的,可由任意一方依法向出借人住所地人民法院起诉。
六、本合同自双方签章之日起生效。本合同一式_____份,双方各持_____份。每份均具有同等法律效力。
七、本合同未做约定的,按照《_______》的有关规定执行。
甲方签字:
电话:
乙方签字:
电话:
签定日期:
甲方(贷款方):
乙方(借款方):
因乙方向甲方申请借款肆佰玖拾叁万五仟元,经甲方有关部门审查批准,乙方于20xx年4月13日在甲方处借款一笔,金额3000000元,期限为五年,至20xx年4月30日到期。为了确保贷款如期归还,现根据《贷款通则》及有关贷款管理规定,并在*等的基础上,经甲、乙双方充分协商,特订立如下协议:
一、乙方必须在甲方处开立存款基本账户,并在每月结息或还款日前,保证存款账户有足额可划资金供甲方扣划用于归还乙方的到期本息。
二、乙方必须按月交清每月应付贷款利息,如逾期未交,逾期利息部分可由甲方计算复利。
三、根据乙方的经营状况和贷款情况,经双方商议,乙方从借款日起分期还清借款本金,具体还款计划如下表:
乙方必须恪守信用按期履行还款计划,如确有特殊情况,必须向甲方提出延期还款申请,经甲方同意后,可顺延到下月或下期归还,否则,将按逾期贷款的'有关规定对超过还款计划的逾期部分以10.656计收贷款利息。
四、如超过3个月(含3个月)以上未交应付利息,或超过3个月(含3个月)未按计划归还本金,甲方有权依法处置乙方的抵押物,提前收回贷款本息。
五、为加强贷款管理,确保贷款用途的真实性以及按期归还贷款本息,乙方有义务每月向甲方提供业务及财务报表,如有必要,甲方有权随时对乙方的经营状况及财务收支情况进行检查,乙方应无条件全力予以配合,如发现乙方有意逃避或阻挠甲方的检查,甲方有权提前收回贷款本民。
六、甲方必须对乙方的商业秘密及财务经营信息进行保密,不得自行向外泄露。
七、本协议一式两份,甲、乙双方各执一份。
本协议自甲、乙双方签字之日起生效。
甲方(签章):
乙方(签章):
时间:
出借人(甲方): 借款人(乙方): ;
现鉴于乙方不能一次性偿还甲方借款。甲、乙、两方经友好协商,达成如下协议:
第一条、甲乙双方在此确认:截止本协议签订之日,乙方尚欠甲方人民币(大写):(注明:有借条凭证)。
第二条、甲方同意乙方分次偿还借款或欠款,具体还款计划看附则。
第三条、甲方对乙方的借条凭证及本协议妥善保管,在乙方到期还清所有款项后一起交还乙方。
第四条、按照本协议约定时间,乙方主动偿还借款。
第五条、违约责任
若乙方不能按时履行到期债务,甲方有权立即要求偿还全部
债务,并按借款金额的.计算违约金。
第七条、补充协议:
甲方签字: 乙方签字:
证件号码:证件号码: 日 期:日 期:
附则
还款计划具体如下:
(1)甲乙双方约定第一次还款日期为: 年月日,还款金额为:人民币(大写) 。
(2)甲乙双方约定第二次还款日期为: 年月日,还款金额为:人民币(大写)
(3)甲乙双方约定第三次还款日期为: 年月日,还款金额为:人民币(大写) 。
甲方签字: 乙方签字:
债权人:________________
身份证号:________________电话:_____________地址:________________
债务人:________________
身份证号:________________电话:_____________地址:________________
经过友好协商,双方就有关事项协议如下借款还款协议书:
第一条 还款内容
(一)还款金额:_________人民币。
(二)还款期限:自签订此协议之日起债务人至________年____月____日前还清。
(三)利率:按照________________的利率执行,具体为:________________。
第二条 担保
债务人将________________________________作为还款的抵押。抵押期限:自本协议生效之日起至债务人还清债权人与本合同有关的全部款项及利率为止。
第三条 双方义务
(一)债权人的义务:
1.对债权人交来抵押物的单证妥善保管,不得遗失、损毁。
2.在债权人到期还清所有本协议规定的款项后,将抵押物的单证完整交给债权人。
(二)债务人的义务:
1.应按照本协议规定时间主动偿还对债权人的`欠款及利率。
2.债务人在签订协议之日起交付抵押物的所有权证书。
第四条 违约责任
债务人如因本身责任不按合同规定支付给债权人欠款及利息的,债务人应负责违约责任。
第五条 本合同经见证后生效。
本合同一式六份,甲、乙双方各执二份,见证单位留存二份。
债权人:(签章)
代表人:________________
___年___月___日
债务人:(签章)
代表人:________________
签约日期:________年____月____日
借款人_________________________
贷款人_________________________
担保人_________________________
甲方因_________________________原因,不能如期偿还______年______字第______号借款合同的贷款,需向乙方申请延长借款期限。乙方经审查,同意甲方延期还款,丙方同意继续为甲方提供担保。甲、乙、丙三方经协商一致,达成下列各项:
一、甲方根据______年______字第______号合同向乙方借用的__________资金贷款___________整,其中____________整应于______年______月______日到期。截止到______年______月______日,上述贷款的余额为___________整,现约定延期到______年______月______日偿还。具体还款计划如下:
二、甲方用下列资金归还上条所列延期还款本息
三、延期后的贷款利率,从延期之日起按该贷款实际期限的利率月息______执行。
四、延期后甲、乙、丙各方的`其他权利、义务以及有关事项,仍按______年______字第_____号合同和______年______字第_____号担保合同约定的条款执行。
五、当事人商定的其它事项
六、本协议从甲、乙、丙各方法定代表人或法定代表人授权的代理人签字并加盖单位公章之日起生效。至本协议项下贷款全部清偿时自动失效。
七、本协议一式三份,甲、乙、丙各执一份。
甲方:________________
法定代表人:__________
________年________月________日
乙方:________________
法定代表人:__________
________年________月________日
丙方:________________
法定代表人:__________
________年________月________日
签订合同地点:________________
——工程还款协议范本十份
____________公司(以下简称甲方)
住所:________________________
法定代表人:____________
(法定代表人的代理人:____________)
____________公司(以下简称乙方)
住所:________________________
法定代表人:____________
(法定代表人的代理人:____________)
鉴于:______年______月______日,甲方与乙方就______(工程项目名称)签订了《建设工程施工合同》(合同编号:______),建设工程总价款为:____________万元整人民币。该项目已于______年______月______日竣工,已经甲方、乙方及______方验收,并于______年______月______日甲、乙双方进行了工程结算,并签订了《______工程结算协议书》。按照甲、乙双方签订的《建设工程施工合同》,乙方应向甲方支付建设工程款共计____________万元整,截止本协议签订之日,乙方实际已向甲方支付建设工程款____________万元整,尚未支付的建设工程款____________万元整。双方在此相互确认:除乙方应按本协议的约定向甲方支付____________万元外,双方相互无任何其他应付款项或需承担相关合同项下的责任和义务。
双方对以上所述事实均予以确认,并无异议。
基于以上所述,甲方与乙方经友好协商,就乙方向甲方偿还所欠工程款项事宜,达成本协议如下:
第一条
甲、乙双方在此确认:乙方应向甲方支付建设工程款共计____________万元整,截止本协议签订之日,乙方实际已向甲方支付建设工程款____________万元整,尚未支付的建设工程款____________万元整。(见本协议附件:1、付款凭证;2、付款明细、3、未付款明细)。
第二条
甲、乙双方经协商同意按如下方式,自______年______月______日至______年______月______日止由乙方向甲方支付建设工程款____________万元整。(见本协议附件:4、还款计划明细;如系分期支付,请写明分期付款的阶段及数额)。
第三条强制执行条款
1、甲、乙双方共同确认:根据有关法律的规定已经对赋予强制执行效力公证的含义、内容、程序、效力等具有了明确的了解,经慎重考虑,双方同意本协议签订后向北京市公证处申请办理公证并赋予本协议强制执行效力。
2、乙方保证承担举证义务,自每期(如分期付款)款项付清之日起______个工作日内,向甲方和北京市公证处提供有关证据证明其已经支付了应付款项,并分别由甲方和承办公证员核对签收,否则视为乙方对未支付事实的确认,即乙方未按期履行当期应付款项。
3、甲、乙双方同意如自任何一期款项付款期限届满之日起______个工作日内,乙方未向北京市公证处按期提供付款凭证,且甲方出具文件说明乙方未能按期支付应付款项时,甲方有权单方面依据具有强制执行效力的本协议向北京市公证处申请签发执行证书。甲方承诺在申请强制执行证书之前,将按照乙方在本协议中确定的联系地址向乙方发出《履行应偿借款通知书》(函寄或送达),同时注明宽限期起止日期。在宽限日期截止时,如乙方仍未向北京市公证处举证其已按期支付了应付款项,或虽积极举证但不足以对抗甲方的债权,也未与甲方达成任何关于还款的展期协议,则视为乙方不履行或不完全履行的事实确有发生,在此情况下,甲方将向北京市公证处申请出具强制执行证书。
4、甲方有权依据北京市公证处出具的具有强制执行效力的本协议及执行证书直接向有管辖权的人民法院申请强制执行乙方应向甲方支付的全部未付款项。乙方愿意接受人民法院的强制执行。
5、甲方在申请执行证书时,应承担相应的举证义务并提供以下文件,保证向北京市公证处完全、正确地披露乙方履行债务的情况:
(1)经年检合格的《营业执照(副本)》;
(2)《授权委托书》;
(3)《强制执行申请》;
(4)乙方已经履行还款义务的书面证明材料(如:乙方向甲方履行还款义务的情况,包括乙方已偿还/未偿还款项数额等情况);
(5)经公证的具有强制执行效力的本协议;
(6)甲方在北京市公证处的监督下向乙方发出的《履行应偿借款通知书》;
(7)其他需要提供的材料。
5、乙方承诺愿以其全部资产接受强制执行,其资产中包括但不限于以下所列内容:____________________________________。
第四条双方各自的承诺和保证
1、甲、乙双方在达成签订本协议意向后即向北京市公证处申请办理本协议的公证事宜。
2、乙方应按本协议的约定按期足额支付应付款项;甲方应按本协议约定办理有关收款和债务抵消的财务手续,并有义务在乙方付款当日向乙方出具有关发票凭证。
3、甲、乙双方指定联系地址及北京市公证处指定联系地址:
甲方联系地址、电话及传真如下:______________________________;受件人:____________。
乙方联系地址、电话及传真如下:______________________________;受件人:____________。
北京市公证处联系地址:
地址:__________________________________________
邮编:__________________电话:________________________
承办公证员:____________
甲、乙双方在此确定:如任何一方的联系地址、电话及传真发生变化,应及时告知给对方和北京市公证处,如没有及时履行告知的义务而发生的无法联系的`状况,将由未履行告知义务的一方承担由此而带来的法律后果。
第五条不可抗力
1、不可抗力是指本协议双方不能预见、不能避免并不能克服的客观情况。包括但不限于下列事件:战争、骚乱、**、瘟疫、水灾、洪水、地震、风暴、潮水或其他任何类似事件。
2、任何一方因不可抗力不能履行本协议规定的全部或部分义务,该方应尽快通知其他方并须在不可抗力发生后____日内以书面形式向其他方提供详细情况报告及不可抗力对履行本协议的影响程度说明。
3、发生不可抗力,任何一方均不对因不可抗力无法履行或迟延履行本协议义务而使其他方蒙受的任何损失承担责任。但遭受不可抗力影响的一方有责任尽可能及时采取适当或必要措施减少或消除不可抗力的影响。遭受不可抗力影响的一方因未尽本项责任而给其他方造成损失的,应承担赔偿责任。
4、各方应根据不可抗力对本协议履行的影响程度,协商确定是否终止本协议,或是继续履行本协议。
第六条保密
第七条其他
1、本协议自北京市公证处公证后生效,并赋予强制执行效力。
2、本协议未尽事宜,由双方通过友好协商方式解决,另行签订补充协议,并经公证处公证。
3、本协议正本一式______份,每份均具有同等法律效力,双方各持______份,一份留存于北京市公证处备案。
甲方:__________________公司(印章)乙方:__________________公司(印章)
法定代表人或授权代表:(签字)________________法定代表人或授权代表:(签字)________________
________年________月________日
甲方:____________
乙方:____________
丙方:____________
甲乙双方基于____________年____________月____________日签订的二份《借款合同》,甲方借取乙方____________万元,在借款逾期后,甲方仍然不能还款。针对还款事宜,双方经过协商一致特签订此还款协议:
一、甲方借取乙方的____________万元本金,自____________年____________月____________日起仍按月利率_____%计息。此____________万元本息,甲方分三次全部还清,分别于____________年____________月____________日偿还乙方本息_____万元、于____________年____________月____________日偿还乙方本息____________万元、余下的借款本息于____________年____________月____________日前全部还清。还款方式按先息后本、利随本清的方式进行。
二、在甲方未还清乙方的____________万元借款本息前,乙方有权参与甲方的位于____________的'______________项目的销售资金管理,甲方有义务配合和保障乙方参与该项目的销售资金管理,具体方式是在位于____________区的_____________项目的所有的销售资金银行账户的印鉴中加入乙方本人的印章,该印章由乙方保管和使用,在甲方还清借款本息后,由甲乙双方共同取消或变更该印鉴印章,乙方退出该项目的资金管理。
三、甲方若违反本协议约定,除借款本金仍按月利率_____%计息外,还应当向乙方支付违约金_____________万元,同时将乙方的借款本息一次性全部还清。
四、丙方自愿为甲方履行上述协议承担连带担保责任,担保范围包括但不限于借款本息及违约责任。
五、因履行本合同发生纠纷,由三方协商解决,协商不了,在乙方户籍所在地人民法院进行诉讼解决。
六、本协议一式三份,甲、乙、丙各持一份。本协议自甲、乙、丙三方签字(盖章)生效。
甲方:_____________(盖章)
甲方代表:_____________
乙方:_____________丙方:_____________
甲方(供货方):
乙方(经销方)::
鉴于甲方与乙方于xx年xx月xx日签订了产品销售合作协议,根据协议约定乙方应于xx年xx月xx日前全部支付完货款人民币xx元,但至今乙方全部未支付,因此乙方于此确认结欠甲方货款人民币xxx元,且乙方承诺同意按以下方式分期偿还,现双方就还款达成如下协议。
(一)、甲乙双方同意按以下方式分期还款,乙方也可以提前偿还所有借款。
1、乙方应于本协议签订后10日内向甲方偿还货款xx元;
2、xx年xx月xx日之前,乙方应向甲方偿还借款xx元;
3、xx年xx月xx日之前,乙方应向甲方偿还借款xx元;
4、xx年xx月xx日之前,乙方应向甲方偿还借款xx元;
5、xx年xx月xx日之前,乙方应向甲方偿还借款xx元;
(二)、乙方如未按以上方式按期还款的,其中有任何一期未按时付款的,则视为全部欠款已全部到期,甲方有权随时要求乙方偿还全部货款。
(三)、乙方如未按以上方式按期还款的,则甲方有权自xx年xx月xx日起就全部欠款按银行同期贷款利率的`三倍计算利息,利息计算至偿还全部借款。
(四)、如因乙方未按本协议还款给甲方造成损失的,应赔偿甲方为实现债权的全部损失(包括但不限于律师费用、鉴定费、保全费等)。
(五)、本协议经甲乙双方签字后生效,本协议一式二份,甲乙双方各执一份,具有同等法律效力。
(六)、争议处理办法:向甲方住所地人民法院提起诉讼。
甲方(盖章)
乙方(签字捺手印)
签订日期:
1.甲、乙双方共同确认:根据有关法律的规定已经对赋予强制执行效力公证的含义、内容、程序、效力等具有了明确的了解,经慎重考虑,双方同意本协议签订后向公证处申请办理公证并赋予本协议强制执行效力。
2.乙方承担付款的举证义务。
3.乙方未按约定付款的,甲方有权向公证处申请出具强制执行证书,且有权依据公证处出具的具有强制执行效力的本协议及执行证书直接向有管辖权的`人民法院申请强制执行乙方应向甲方支付的全部未付款项。
乙方愿意接受人民法院的强制执行。
1.甲、乙双方经协商同意按如下方式,由乙方向甲方支付建设工程款:
序号
应付款金额(元)
付款截止日期
备注
2.乙方未按约定支付款项的,只要某一笔存在逾期(无论逾期金额多少),即视为乙方违约,甲方有权立即要求乙方归还全部建设工程款,不再受上述还款计划的'限制。
3.乙方逾期付款的,每逾期一天,应按逾期金额的千分之一向甲方支付违约金,同时仍应履行付款义务。
4.甲方指定收款账号:。
开户行:。
户名:。
5.发票:乙方付款后,甲方向乙方开具发票。
甲方(供货方):
乙方(经销方)::
鉴于甲方与乙方于xx年xx月xx日签订了产品销售合作协议,根据协议约定乙方应于xx年xx月xx日前全部支付完货款人民币xx元,但至今乙方全部未支付,因此乙方于此确认结欠甲方货款人民币xxx元,且乙方承诺同意按以下方式分期偿还,现双方就还款达成如下协议。
(一)、甲乙双方同意按以下方式分期还款,乙方也可以提前偿还所有借款。
1、乙方应于本协议签订后10日内向甲方偿还货款xx元;
2、xx年xx月xx日之前,乙方应向甲方偿还借款xx元;
3、xx年xx月xx日之前,乙方应向甲方偿还借款xx元;
4、xx年xx月xx日之前,乙方应向甲方偿还借款xx元;
5、xx年xx月xx日之前,乙方应向甲方偿还借款xx元;
(二)、乙方如未按以上方式按期还款的,其中有任何一期未按时付款的,则视为全部欠款已全部到期,甲方有权随时要求乙方偿还全部货款。
(三)、乙方如未按以上方式按期还款的,则甲方有权自xx年xx月xx日起就全部欠款按银行同期贷款利率的三倍计算利息,利息计算至偿还全部借款。
(四)、如因乙方未按本协议还款给甲方造成损失的',应赔偿甲方为实现债权的全部损失(包括但不限于律师费用、鉴定费、保全费等)。
(五)、本协议经甲乙双方签字后生效,本协议一式二份,甲乙双方各执一份,具有同等法律效力。
(六)、争议处理办法:向甲方住所地人民法院提起诉讼。
甲方(盖章)
乙方(签字捺手印)
签订日期:
1.年月日,甲方与乙方就项目签订了《建设工程施工合同》(合同编号:),建设工程总价款为:人民币万元整。该项目已于年月日竣工,已经甲方、乙方及方验收,并于年月日甲、乙双方进行了工程结算,并签订了《工程结算协议书》。按照甲、乙双方签订的《建设工程施工合同》,乙方应向甲方支付建设工程款共计万元整,截止本协议签订之日,乙方实际已向甲方支付建设工程款万元整,尚未支付的建设工程款万元整。
2.双方在此确认:除乙方应按本协议的约定向甲方支付万元外,双方相互无任何其他应付款项或需承担相关合同项下的`责任和义务。
甲方:
乙方:
一、甲乙双方自友好合作以来,截至年 月 日,乙方尚欠甲方投资本金¥元(大写: ),现关于该欠款的清偿问题双方达成如下协议,同意采用第 种方案解决:
第一种:甲方同意乙方偿还人民币 元整(¥元)以解决上述欠款问题,但须:
1、 一次性以银行转账的方式支付给甲方;
2、 在年
第二种:乙方分期偿付甲方欠款,具体还款时间及数额如下:
1、 年日前支付元;
2、 年日前支付元;
3、 年日前支付元;
二、乙方按照本协议第一条偿还了欠款后双方就此笔业务的债权债务关系就此消灭。
三、如乙方按约履行了本协议第一条的'付款义务,在此付款日之前甲方将不以该协议作为全额收款的依据。
四、甲乙双方达成协议后,乙方逾期支付的,从逾期之日起,乙方每日应按逾期货款的 向甲方支付滞纳金。若乙方未按照本协议第一条的约定付款,甲方将保留向乙方追究全部欠款,即元(大写 )本金及利息的法律责任。
五、协议履行期间如有纠纷,双方应友好协商解决,协商不成,任何一方可向有管辖权的人民法院提起诉讼。
六、本协议一式两份,双方各执一份;本协议自双方签字后生效。传真件有效。
甲方:(盖章) 乙方(盖章):
授权代表:
授权代表:
年月 日年 月 日
甲方:____________
乙方:____________
丙方:____________
甲乙双方基于____________年____________月____________日签订的二份《借款合同》,甲方借取乙方____________万元,在借款逾期后,甲方仍然不能还款。针对还款事宜,双方经过协商一致特签订此还款协议:
一、甲方借取乙方的____________万元本金,自____________年____________月____________日起仍按月利率_____%计息。此____________万元本息,甲方分三次全部还清,分别于____________年____________月____________日偿还乙方本息_____万元、于____________年____________月____________日偿还乙方本息____________万元、余下的借款本息于____________年____________月____________日前全部还清。还款方式按先息后本、利随本清的方式进行。
二、在甲方未还清乙方的____________万元借款本息前,乙方有权参与甲方的位于____________的______________项目的销售资金管理,甲方有义务配合和保障乙方参与该项目的销售资金管理,具体方式是在位于____________区的_____________项目的'所有的销售资金银行账户的印鉴中加入乙方本人的印章,该印章由乙方保管和使用,在甲方还清借款本息后,由甲乙双方共同取消或变更该印鉴印章,乙方退出该项目的资金管理。
三、甲方若违反本协议约定,除借款本金仍按月利率_____%计息外,还应当向乙方支付违约金_____________万元,同时将乙方的借款本息一次性全部还清。
四、丙方自愿为甲方履行上述协议承担连带担保责任,担保范围包括但不限于借款本息及违约责任。
五、因履行本合同发生纠纷,由三方协商解决,协商不了,在乙方户籍所在地人民法院进行诉讼解决。
六、本协议一式三份,甲、乙、丙各持一份。本协议自甲、乙、丙三方签字(盖章)生效。
甲方:_____________(盖章)
甲方代表:_____________
乙方:_____________丙方:_____________
本还款协议书(以下称本协议)由下列各方于______年______月______日在中国______市签署:
甲方:_________公司
住所:__________________
法定代表人:_________
(法定代表人的代理人:_________)
乙方:_________公司
住所:__________________
法定代表人:_________
(法定代表人的代理人:_________)
鉴于:______年______月______日,甲方与乙方就_________(工程项目名称)签订了《建设工程施工合同》(合同编号:_________),建设工程总价款为:__________________万元整人民币。该项目已于______年______月______日竣工,已经甲方、乙方及______方验收,并于______年______月______日甲、乙双方进行了工程结算,并签订了《_________工程结算协议书》。按照甲、乙双方签订的《建设工程施工合同》,乙方应向甲方支付建设工程款共计__________________万元整,截止本协议签订之日,乙方实际已向甲方支付建设工程款__________________万元整,尚未支付的建设工程款__________________万元整。双方在此相互确认:除乙方应按本协议的约定向甲方支付__________________万元外,双方相互无任何其他应付款项或需承担相关合同项下的责任和义务。
双方对以上所述事实均予以确认,并无异议。
基于以上所述,甲方与乙方经友好协商,就乙方向甲方偿还所欠工程款项事宜,达成本协议如下:
第一条甲、乙双方在此确认:乙方应向甲方支付建设工程款共计__________________万元整,截止本协议签订之日,乙方实际已向甲方支付建设工程款__________________万元整,尚未支付的建设工程款__________________万元整。(见本协议附件:1、付款凭证;2、付款明细、3、未付款明细)。
第二条甲、乙双方经协商同意,自______年______月______日至______年______月______日止由乙方向甲方支付建设工程款__________________万元整。
第三条强制执行条款
1、甲、乙双方共同确认:根据有关法律的规定已经对赋予强制执行效力公证的含义、内容、程序、效力等具有了明确的`了解,经慎重考虑,双方同意本协议签订后向北京市公证处申请办理公证并赋予本协议强制执行效力。
2、乙方保证承担举证义务,自每期(如分期付款)款项付清之日起______个工作日内,向甲方和北京市公证处提供有关证据证明其已经支付了应付款项,并分别由甲方和承办公证员核对签收,否则视为乙方对未支付事实的确认,即乙方未按期履行当期应付款项。
3、甲、乙双方同意如自任何一期款项付款期限届满之日起______个工作日内,乙方未向北京市公证处按期提供付款凭证,且甲方出具文件说明乙方未能按期支付应付款项时,甲方有权单方面依据具有强制执行效力的本协议向北京市公证处申请签发执行证书。
甲方承诺在申请强制执行证书之前,将按照乙方在本协议中确定的联系地址向乙方发出《履行应偿借款通知书》(函寄或送达),同时注明宽限期起止日期。在宽限日期截止时,如乙方仍未向北京市公证处举证其已按期支付了应付款项,或虽积极举证但不足以对抗甲方的债权,也未与甲方达成任何关于还款的展期协议,则视为乙方不履行或不完全履行的事实确有发生,在此情况下,甲方将向北京市公证处申请出具强制执行证书。
4、甲方有权依据北京市公证处出具的具有强制执行效力的本协议及执行证书直接向有管辖权的人民法院申请强制执行乙方应向甲方支付的全部未付款项。乙方愿意接受人民法院的强制执行。
5、甲方在申请执行证书时,应承担相应的举证义务并提供以下文件,保证向北京市公证处完全、正确地披露乙方履行债务的情况。
甲方:____________公司(印章)
法定代表人或授权代表:____________(签字)
乙方:____________公司(印章)
法定代表人或授权代表:____________(签字)
________年________月________日
——担保协议还款协议菁选
担保协议还款协议集锦
随着社会不断地进步,需要使用协议的场合越来越多,签订协议可以解决现实生活中的纠纷。到底应如何拟定协议呢?以下是小编帮大家整理的担保协议还款协议集锦,希望能够帮助到大家。
____分行:
根据 (贷款人)的申请,贵行同意向其提供外汇贷款(大写)________ 美元(或其他外币),配套人民币贷款(大写____________ )元。本保证人同意 为该项贷款担保。特此开立本保证书,向贵行担保下列各项:
一、本保证书为无条件、不可撤销的保证书,担保贷款本金为___________ 元整(大写)____________,和该贷款项下所发生的利息和费用
二、本保证书保证归还贷款人在__字第__号贷款协议项下不按期偿还的全部或部分到期贷款本息,并同意在接到贵行书面通知后十四天内代为偿还贷款人所欠贷款本息。如我单位不能履行上述担保责任时,接受你行委托我单位开户行从我单位账户中扣收全部贷款本息,如账户中存款不足,我单位将继续负责偿还贷款人应偿付贷款本息及费用。
三、本保证书在贵行同意贷款人延期还款时继续有效。
四、本保证书是一种连续担保和赔偿的保证。不受贷款人接受上级单位任何指令和贷款方与任何单位签订的任何协议、文件的影响,也不因贷款人是否破产、无力清偿贷款、丧失企业资格、更改组织章程以及关、停、并、转等各种变化而有任何改变。
五、本保证人是经上级主管部门批准成立、工商行政管理部门发给营业执照的法人,并有足够偿还贷款的`财产作保证,保证履行本保证书规定的义务。
六、本保证书自签发之日起生效,至还清贷款人所欠的全部贷款本息和费用时自动失效。
保证人:(公章)
法定代表:(盖章)
保证人地址:
保证人开户银行及账号:
主要开户行及帐号:
_____年____月____日
甲方:___________________(债权人)
乙方:___________________(债务人)
甲乙双方经过*等协商,达成以下协议:
第一条、甲乙双方自 年 月 日合作以来,运作正常,乙方对甲方一直以来产品保质保量,稳价供应,感到满意,甲方对乙方一直较大批量的进货表示感谢。经财务对帐至今为止帐目如下:(自20____年____月____日至20____年____月____日)
经销额:元;
还款额:元;
欠款额:元。
第二条、由于甲方动作资金困难,要求乙方从今日起尽快回笼货款,双方协议如下:
年 月 日前,支付元;
年 月 日前,支付元;
年 月 日前,支付元。若逾期则罚以[]%月息,余款待 年 月 日前一次性还清。
第三条、本协议自双方签字盖章后生效。一式四份,甲乙双方各执两份。
甲方:___________________乙方:___________________
授权代表:________________授权代表:________________
_____年_____月_________日_____年_____月_________日
出卖人:_________(以下简称甲方)
买受人:_________(以下简称乙方)
保证人:_________(以下简称丙方)
今甲方(出卖人兼全部人)与乙方(买受人兼使用人)就产品分期买卖事件,告竣以下协议:
________年____月____日
第一条本合同的标的物为_________,分期付款总额定为人民币_________元整。乙方可以按照下列规定付出款项予甲方:
(一)前款_________元。
(二)余款_________元。
(三)月息_________元。
第二条乙方预付_________元予甲方,余款自________年____月____日至________年____月____日止。每月____日前各付出_________元。
第三条乙方可以就上述提供担保,于本合同成立时,以前条所载的金额与日期,开出支票_________张交付甲方。上述支票的保管处理权限属甲方,每次交付支票,即视为乙方偿还货款。
第四条甲方于本合同订立的同时,将_________产品交予乙方,并赞同乙方对该产品的使用。
第五条乙方若能付出第二条分期付款金额及其他应付的各项费用,须自付出日始以日息_________分付出甲方作为延迟丧失金。
第六条乙方须以正当的方式使用_________产品,如有违反,甲方可立即解除本合同。
第七条乙方连续两次未付出价款,而且未付出到期价款的.金额达到全部价款的_________,甲方可以请求乙方付出到期以及未到期的全部价款或者解除合同。甲方解除合同的,可以向乙方请求付出该标的物的使用费。
第八条合同争议的解决方式:本合同在履行历程中发生的争议,由双方当事人协商解决;也可由当地工商行政管理部门调停;协商或调停不成的,按下列第_________种方式解决:
(一)提交_________仲裁委员会仲裁;
(二)依法向人民法院起诉。
第九条其他商定事项:_________。
出卖人(甲方)(盖章):_________买受人(乙方)(盖章):_________
法定代表人(签字):_________法定代表人(签字):_________
________年____月____日________年____月____日
签订地点:_________签订地点:_________
保证人(丙方)(盖章):_________
法定代表人(签字):_________
签订地点:_________
________年____月____日
______教育厅、国家开发银行______分行、学校:
我是_____学生的_____(直系亲属),我承诺将严格遵守国家有关规定,履行国家开发银行新疆分行、______教育厅和高校制定的国家助学贷款有关协议和相关规定,履行《借款协议》中的约定,保证同学按时还本付息,我承诺并担保以下事项:
1、按照_____同学与学校、国家开发银行新疆分行等部门签订的《借款协议》,按期足额返还贷款本息,如未能履行同时承担罚息。
2、我保证所提供的.身份证、户口簿、居住地址、联系人和电话、贫困证明材料(原件或复印件)等真是有效。
3、在_____同学未履行《借款协议》和有关协议,不能按时返本还息时,我将积极配合、协助有关部门做好___同学的工作,促其返本还息及罚息。
4、在_____同学不能按时偿还贷款本息及罚息时,我自愿并愿意为其担保,承担同学的贷款本息及罚息的赔偿,并按有关规定,按时将贷款本息及罚息划入指定的银行账户。
5、如不能履行以上担保,我愿意接受法律的制裁并承担民事责任。
第一担保人(签字加按右手食指手印)
身份证号:
永久居住地址:
联系电话:
____年____月____日
第二担保人(签字加按右手食指手印)
身份证号:
永久居住地址:
联系电话:
____年____月____日
______公司:
我司与贵司有业务往来,贵司供应我司______产品,我司尚欠贵司部分货款人民币______元未付。现鉴于我司不能一次性偿还欠款。双方经过友好协商,在协商一致的基础上,达成如下分______次偿还欠款及还款计划:
第一期:______年____月____日前支付人民币______元整。
第二期:______年____月____日前支付人民币______元整。
第三期:______年____月____日前支付人民币______元整。
第四期:______年____月____日前支付人民币______元整。
如我司不按协议约定的期限和数额支付给贵司欠款及利息的.,我司除了应按照本协议的约定返还贵司上述所欠款项外,还应当向贵司支付______万元违约金。
______公司
年 月 日
______农村信用社:
我叫________,______县________________,月工资收入______元,今受________(以下简称被保证方)的委托,同意作为被保证方向贵社申请人民币贷款________元偿还贷款本金和利息的担保人。
我的担保责任、义务如下:
1、我保证被保证方不论在任何情况下都按被保证方与贵局所签订之贷款协议的'规定,归还人民币贷款的本金和利息。
2、我保证,如果我收到贵局发出被保证方未按期偿还人民币贷款本金和利息的通知或在贵局委托银行收贷款通知书,我将以个人工资收入为担保,在被担保方未偿还贷款本金和利息的情况下,在规定的时间内向贵局汇交所欠的人民币贷款本金和利息。
担保人(签字):_____________
联系电话:___________________
______年______月______日
甲方:____________
乙方:______房地产顾问有限公司
现甲方用座落于_____(面积:_____)的房屋在银行按揭贷款,须经乙方担保。为了保证乙方的合法权益,在贷款期限内,甲方必须每月按时归还银行贷款本息。如出现连续三个月没有归还银行贷款本息,乙方将无条件通过公证处(甲方委托_____)办的`《委托公证书》处理甲方房产,以归还银行贷款本息,本协议书双方签字即生效。
甲方(签章):
乙方(签章):
身份证号码:
配偶(签字):
身份证号码:
____年____月____日
——借款还款协议书通用十篇
甲方:__________身份证:____________________________住址:______________________________________________
乙方:__________身份证:____________________________住址:______________________________________________
经过友好协商,双方就有关事项协议如下:
一:乙方在______年_______月_______日向甲方借款人民币_________万元,至签订协议日期为止累计共计利息_______万元人民币,共计人民币_______万元整。经双方协商,同意甲方最终只需归还乙方人民币_______元整。
二:以上十二万归还款分期归还,其中两万签订完本协议后立即归还,甲方在收到乙方这_______万元后,十五天内必须在当地人民法院对甲方撤诉。余下_______万欠款分_______年内归还。分期归还方式如下:
⑴从______年至______年_________月份这段期间内,甲方归还乙方人民币_______万元。
⑵从______年至______年_________月份这段时间内,甲方归还乙方人民币_______万元。
⑶从______年至______年_________月份这段期间内,甲方归还乙方人民币_______万元。
三:如甲方反悔协议,所有借款乙方终止偿还,概不负责。如乙方反悔本协议,从______年本金加利息,起诉一切费用由乙方承担。
四:乙方每次收到还款金额后都必须向甲方书写收据,在乙方到期还清所有本协议规定的款项后,本协议自动终止。
五:本协议甲乙双方签字盖章后生效。
六:本协议一式两份,甲乙双方各一份。
在场见证人:_________
甲方:_________
乙方:_________
地点:_________
______年______月______日
甲方(贷方):
电话:
地址:
乙方(借方):
身份证号码:
电话:
地址:
依据国家有关法律、法规,在*等、自愿、协商一致的基础上,甲乙双方就乙方由于临时资金困难向甲方借款一事达成如下协议:
一.借款金额:
乙方向甲方借款人民币 拾 万 仟 佰 拾元整(¥ )
(借贷关系为:甲方借款给乙方)
二.借款利率:
借款利率执行日利率3.3‰0(万分之三点三),利息按借款实际天数计算。
三.借款期限:
乙方于 年 月 日前还清甲方本金及利息。
四.违约责任:
乙方未能按本合同第三条约定日期归还借款本息,甲方有权按日向乙方收取未付本息千分之五的`违约金。超过约定还款期限60日的,乙方须按日向甲方支付未付本息百分之二的违约金,同时甲方保留通过一切合法途径追偿乙方本息及违约金的权利。
五.本协议执行过程中所产生的纠纷双方协商解决,协商不成的可依法提起诉讼。
六.本协议一式二份,甲乙各执一份。
甲方:
乙方:
日期:
日期:
出借人:__________________(以下简称甲方)
借款人:__________________(以下简称乙方)
今甲方与乙方就借款分期还款事宜,达成以下协议:
第一条 本合同的标的物为借款,金额:人民币______________元。
第二条 乙方采用分期归还的.方式,归还借款金额予甲方,归还日期自_______年_____月______日至________年______月______日止。每月___日前支付甲方人民币:____________元。
第三条 甲方于本合同订立的同时,将出借金额:人民币元交予乙方,并同意乙方对该资金的使用。
第四条 乙方每月采用现金的方式归还借款,甲方应提供相应的收条。乙方应妥善保护好收条。收条作为乙方履行合同的凭证。
第五条 乙方连续两次未支付还款,并且未支付到期款的金额达到全部借款的五分之一时,甲方可以请求乙方支付到期以及未到期的全部借款或者解除合同。由于本条款造成甲方解除合同的,甲方可以向乙方请求一次性支付借款总额 5% 的违约金。
第六条 合同争议的解决方式:本合同在履行过程中发生的争议,由双方当事人协商解决;协商或调解不成的,依法向人民法院起诉。
本合同一式两份,双方各执一份。
出借人(甲方):_______________借款人(乙方):________________________年______月_______日_________年______月_______日
甲方(债权人):身份证号:
住所:
乙方(债务人): 身份证号:
住所:
甲乙双方就乙方清偿甲方债务事宜达成以下协议:
一、借款及利息确认
1、乙方于 年 月 日向甲方借款¥元(大写:整),双方约定借款利息按计算。
2、从借款之日起至今乙方未向甲方归还借款本金且未支付利息,累计借款¥元,利息 ¥元(利息计至 年 月 日),
共计欠款¥元(大写:元整)。
二、还款方式及时间
乙方同意采用第种方案偿还甲方上述债务:
第一种:乙方同意偿还人民币 元整(小写:¥元),以解决上述债务问题,但须:
1、一次性以银行电汇的方式支付给甲方;
2、在 年月日之前将上述款项汇出。
第二种:乙方分期偿还甲方债务,具体还款时间及数额如下:
1、年月日前支付元;
2、年月日前支付元;;
3、年月日前支付元;。
三、乙方按照本协议第二条偿还欠款后,并自人民币 元整(¥元)到账后双方就此笔业务的债权债务关系就此消灭。
四、如乙方按约履行了本协议第二条的付款义务,在此付款日之前甲方将不以该协议作为全额收款的依据。
五、甲乙双方达成协议后,乙方逾期支付的,从逾期之日起,乙方每日应按逾期货款的` %向甲方支付滞纳金。若乙方未按照本协议第二条的约定付款,甲方将保留向乙方全部欠款,即¥元(大写:)本金及利息的法律责任。
六、协议履行期间如有纠纷,双方应友好协商;协商不成,任何一方可向甲方所在地人民法院提起诉讼。
七、本协议一式两份,双方各持一份;本协议自双签字后生效。
甲方: 乙方:
年 月 日 年 月 日
附:甲方的收款账户:
账户名:
开户银行:
账号:
债权人(甲方):_____________________
性别:_______
年龄:_____
籍贯:____________________
身份证号码:_________________________
电话:____________________
住址:_____________________________
债务人(乙方):_____________________
性别:_______
年龄:_____
籍贯:____________________
身份证号码:_________________________
电话:____________________
住址:_____________________________
甲乙双方经过友好协商,在*等自愿、协商一致的基础上,就____________有关事项协议如下:
第一条 还款内容
1、还款金额:___________人民币(大写______________________元)。
2、还款期限:自签订此协议之日起乙方____________至______年______月______日前还清。
3、利率:按照的利率执行,具体为: ____________________________。
第二条 抵押物
乙方将______________作为还款的抵押。抵押期限:自本协议生效之日起至乙方还清甲方与本合同有关的全部款项及利率为止。
第三条 甲乙双方的义务
(一)甲方的义务:
1、对甲方交来抵押物的单证妥善保管,不得遗失、损毁。
2、在甲方到期还清所有本协议规定的款项后,将抵押物的单证完整交给甲方。
(二)乙方的义务:
1、应按照本协议规定时间主动偿还对甲方的欠款及利率。
2、乙方在签订协议之日起交付抵押物的所有权证书。
第四条 违约责任
1、乙方如因本身责任不按合同规定支付给甲方欠款及利息的,乙方应负责违约责任。
2、乙方逾期还款,甲方为追回本协议项下欠款本息及实现债权费用(包括但不限于催收费、诉讼费或仲裁费、律师费、评估费、拍卖费、过户费、差旅费等)均有乙方承担。
第五条 不可抗力
1、不可抗力是指本协议双方不能预见、不能避免并不能克服的客观情况。包括但不限于下列事件:战争、骚乱、**、瘟疫、水灾、洪水、地震、风暴、潮水或其他任何类似事件。
2、任何一方因不可抗力不能履行本协议规定的全部或部分义务,该方应尽快通知其他方,并须在不可抗力发生后______日内以书面形式向其他方提供详细情况报告及不可抗力对履行本协议的影响程度说明。
3、发生不可抗力,任何一方均不对因不可抗力无法履行或迟延履行本协议义务而使其他方蒙受的任何损失承担责任。但遭受不可抗力影响的一方有责任尽可能及时采取适当或必要措施减少或消除不可抗力的影响。遭受不可抗力影响的一方因未尽本项责任而给其他方造成损失的,应承担赔偿责任。
4、各方应根据不可抗力对本协议履行的影响程度,协商确定是否终止本协议,或是继续履行本协议。
第六条 其他约定事项
1、本协议条款如与国家法律、法规、政策相悖时,以国家、法规、政策为准
2、_____________________________________________________________
3、_____________________________________________________________
第七条 争议解决
因履行本协议所发生的、或与本协议有关的一切争议,签约各方应通过友好协商解决,如果协商不成,协议任何一方均有权向___________人民法院诉讼裁决。
第八条 协议生效
本协议经甲乙双方签字盖章后生效。本协议一式_________份,其中甲方执________份,乙方执________份。
合同生效后,甲乙双方对合同内容的变更或补充应采取书面形式,作为本合同的附件。附件与本合同具有同等的法律效力。
甲方(签章):___________________ 乙方(签章):___________________
身份证号码:____________________ 身份证号码:______________________
联系方式:______________________ 联系方式:______________________
_______年_______月_______日
甲方:
乙方:
现鉴于乙方不能一次性偿还欠款。甲、乙双方经过友好协商,在协商一致的基础上,达成如下还款协议:
第一条甲、乙双方在此确认:截止本协议签订之日乙方尚欠甲方人民币:(注明:有欠条)
第二条甲方同意乙方分次偿还欠款及还款计划
①甲、乙双方约定第一次还款日期为:农历年月日偿还金额为:人民币
②甲、乙双方约定第二次还款日期为:农历年月日偿还金额为:人民币
③甲、乙双方约定第三次还款日期为:农历年月日偿还金额为:人民币
④甲、乙双方约定第四次还款日期为:农历年月日偿还金额为:人民币
⑤甲、乙双方约定第五次还款日期为:农历年月日偿还金额为:人民币
第三条甲方保证
①对乙方交来欠条及本协议妥善保管,不得遗失、损毁。在乙方到期还清所有本协议规定的款项后,将欠条单证及本协议完整交给乙方。
②在未到甲、乙双方约定还款日期前,不对乙方讨要欠款。
第四条乙方保证
①按照本协议规定时间主动偿还甲方的欠款。
②在签订本协议之日重新更换欠条并交付甲方。
第五条本协议经甲、乙双方签字后生效。
第六条本协议一式二份,甲、乙双方各执一份。
甲方:乙方:
签约日期:签约日期:
借出方(以下简称:"甲方"):
居民身份证号:
联系地址:_______
联系电话:
借入方(以下简称:"乙方"):_______
居民身份证号:
联系地址:_______
联系电话:
鉴于:
1.乙方生产生活(或经营)发生困难,需要向甲方申请借款,用于弥补暂时短缺;
2.甲方同意向乙方借贷一定数额的款项,以帮助其渡过资金周转难关。
根据《中华人民共和国民法典》、《中华人民共和国民法典》等相关法律法规的规定,甲、乙双方基于*等互利、公*自愿的原则,经协商一致,就借款具体事宜达成如下协议(以下简称:"本协议"),以资双方共同遵守。
第一条借款用途:乙方承诺其向甲方所借款项用于_____________。
第二条借款金额:乙方向甲方借款人民币(大写)________________元,(小写)_______元。甲方应于本协议签订后_______日内将借款金额交付给乙方,同时乙方出具手写收据,并签名。
第三条借款利息:执行(年/月/日)利率_______,共计利息_______元(计算方式:借款本金*约定利率*借款时间),乙方应自借款之日起的每个还款日向甲方支付一次利息。
第四条借款期限:自___年___月___日始至___年___月____日止。
借款期限届满前,乙方可选择以(现金/汇款)方式提前偿还所借款项及借款利息。甲方账户如下:
开户人:
开户行:
账号:
第五条还款方式:本次借款本息分三次归还,乙方可以选择以(现金/汇款)方式进行还款,甲方账户见上。每次还款应支付相应利息。
第一次还款时间为____________年______月______日归还本金(大写)_____________元,(小写)_______元,利息(大写)________元,(小写)_______元;
第二次还款时间为____________年______月______日归还本金(大写)_____________元,(小写)_______元,利息(大写)_________元,(小写)_______元;
第三次还款时间为____________年______月______日归还本金(大写)_____________元,(小写)_______元,利息(大写)______________元,(小写)_______元;
第六条甲方有权监督乙方对于所借款项的.使用情况,了解乙方的偿债能力等情况,乙方应该如实提供具有真实性和关联性的资料。乙方如不按本协议规定使用借款,甲方有权收回部分或全部借款,视为乙方违约,乙方承担本协议项下的违约责任。
第七条乙方保证和声明
1.乙方承诺按本协议约定的用途使用借款,不挪作他用,不使用借款进行违法活动。
2.乙方必须按本协议约定期限偿还借款和利息。
第八条协议的解除与终止
1.甲、乙双方协商一致,可以解除本协议。
2.乙方有下列情形之一的,甲方可无条件单方解除本协议:
(一)因不可抗力致使不能实现本协议目的的;
(二)在本协议期限届满之前,乙方明确表示或者以自己的行为表明不履行偿还借款及相应利息的义务的;
(三)乙方未按约定时间偿还本息,经催告后7日内仍未履行;
(四)乙方无故消失或联系不上超过15日的;
(五)乙方不配合甲方监督以及提供的资料存在虚假情形的;
(六)乙方不按约定用途使用借款,经甲方劝阻,仍不改正的;
(七)本协议约定和法律规定的其他情形。
3.发生有以下情形之一的,本协议终止。
(一)乙方已完全偿还借款和利息;
(二)甲方单方书面免除乙方的偿付义务;
(三)法律、法规规定的其他情形。
第九条违约责任
1.乙方逾期偿还利息或借款和利息的,每逾期一日,按逾期偿还金额的千分之____承担违约金。若累计逾期7天不能按时或者足额支付利息的,甲方除要求乙方承担违约金之外,有权单方面解除本协议,提前收回全部借款金额及利息;或者甲方除要求乙方承担违约金外,有权要求乙方继续履行本协议。
2.乙方违法约定用途使用借款,自违约使用之日起每日按借款金额的千分之_____承担违约金。经甲方劝阻后15日仍未改正的,甲方除要求乙方承担违约金之外,有权单方面解除本协议,提前收回全部借款金额及利息。
3.乙方违反本协议约定的,甲方因此遭受的损失超过违约金的,乙方还应支付超过部分的损失。
第十条其他事宜
1.本协议未尽事宜,由甲、乙双方另行协商。
2.甲、乙双方在履行本协议的过程中发生争议的,应本着友好的原则协商解决。协商不成的,双方约定不可撤销地由合肥市蜀山区人民法院管辖。
3.本协议自甲、乙双方签字并且甲方向乙方交付借款金额之日起生效。
4.甲、乙双方在签署本协议时,对各自的权利、义务、责任清楚明白,并愿按本协议的规定严格执行。如一方违反本协议,另一方有权按本协议约定追究对方的违约责任。
5、本协议一式二份,甲、乙双方各执一份,具有同等法律效力。
甲方(签名):_______乙方(签名):
______________年_______月_______日
甲方:____,男,汉族,________年__月__日出生,身份证号:______________________________
乙方:____,女,汉族,________年__月__日出生,住____,身份证号:__________________________
乙方因个人和家庭在甲方借款。截止至____年__月__日,乙方尚欠甲方借款合计59.2万元。为妥善合理保障借款的归还,经充分协商,达成一致,特订立本协议,以资共同遵守。
一、经乙方确认,截止____年__月__日,乙方尚欠甲方人民币59.2万元。
二、乙方承诺,分24个月还清该欠款
三、乙方从____年__月起每月偿还甲方人民币24667元,于每月__日前归还,迟延归还按逾期额每日1%承担违约金。
四、乙方以其位于______(监证字__号,权字__)141.62*方米的房屋作为本还款协议的担保。乙方不能再以该房行其他抵押、担保,违约承担欠款额20%的'违约金。
五、本协议履行过程中所发生的争议,经双方友好协商解决。协商或调解不成的,任意一方可依法向本合同签订地温江区人民法院提起诉讼。
六、本协议一式三份,具有同等效力,甲方持两份,乙方持一份。
七、本协议经双方签字捺印后生效。
甲方:
乙方:
时间:____年__月__日
______公司:
本借款人______由于从事______,急需一笔资金,在________年____月____日向贵司______处借款______元整,期限________年,月息______。由于本借款人资金周转不畅,难以按时还款,现提出如下还款计划:
一、分______期还款
第一期:________年____月____日前支付人民币______元整。
第二期:________年____月____日前支付人民币______元整。
第三期:________年____月____日前支付人民币______元整。
第四期:________年____月____日前支付人民币______元整。风险提示:
除每一期的还款截止时间和金额外,如有必要,可指定还款方式。
无论是否制定还款方式,或指定何种还款方式,在实际收到款项时,都必须保留相关的有效还款凭证,以免对方不认账。
二、本借款人对______次借款______元,用______进行抵押,还款期限到期后,贵司有权向法院申请拍卖抵押物,用于偿还借款及利息。
______还款计划人
________年____月____日
债权人(甲方):_____________________
性别:_______
年龄:_____
籍贯:____________________
身份证号码:_________________________
电话:____________________
住址:_____________________________
债务人(乙方):_____________________
性别:_______
年龄:_____
籍贯:____________________
身份证号码:_________________________
电话:____________________
住址:_____________________________
甲乙双方经过友好协商,在*等自愿、协商一致的基础上,就____________有关事项协议如下:
第一条 还款内容
1、还款金额:___________人民币(大写______________________元)。
2、还款期限:自签订此协议之日起乙方____________至______年______月______日前还清。
3、利率:按照的利率执行,具体为: ____________________________。
第二条 抵押物
乙方将______________作为还款的抵押。抵押期限:自本协议生效之日起至乙方还清甲方与本合同有关的全部款项及利率为止。
第三条 甲乙双方的义务
(一)甲方的义务:
1、对甲方交来抵押物的单证妥善保管,不得遗失、损毁。
2、在甲方到期还清所有本协议规定的款项后,将抵押物的单证完整交给甲方。
(二)乙方的义务:
1、应按照本协议规定时间主动偿还对甲方的欠款及利率。
2、乙方在签订协议之日起交付抵押物的所有权证书。
第四条 违约责任
1、乙方如因本身责任不按合同规定支付给甲方欠款及利息的,乙方应负责违约责任。
2、乙方逾期还款,甲方为追回本协议项下欠款本息及实现债权费用(包括但不限于催收费、诉讼费或仲裁费、律师费、评估费、拍卖费、过户费、差旅费等)均有乙方承担。
第五条 不可抗力
1、不可抗力是指本协议双方不能预见、不能避免并不能克服的客观情况。包括但不限于下列事件:战争、骚乱、**、瘟疫、水灾、洪水、地震、风暴、潮水或其他任何类似事件。
2、任何一方因不可抗力不能履行本协议规定的全部或部分义务,该方应尽快通知其他方,并须在不可抗力发生后______日内以书面形式向其他方提供详细情况报告及不可抗力对履行本协议的影响程度说明。
3、发生不可抗力,任何一方均不对因不可抗力无法履行或迟延履行本协议义务而使其他方蒙受的任何损失承担责任。但遭受不可抗力影响的一方有责任尽可能及时采取适当或必要措施减少或消除不可抗力的影响。遭受不可抗力影响的一方因未尽本项责任而给其他方造成损失的,应承担赔偿责任。
4、各方应根据不可抗力对本协议履行的.影响程度,协商确定是否终止本协议,或是继续履行本协议。
第六条 其他约定事项
1、本协议条款如与国家法律、法规、政策相悖时,以国家、法规、政策为准
2、_____________________________________________________________
3、_____________________________________________________________
第七条 争议解决
因履行本协议所发生的、或与本协议有关的一切争议,签约各方应通过友好协商解决,如果协商不成,协议任何一方均有权向___________人民法院诉讼裁决。
第八条 协议生效
本协议经甲乙双方签字盖章后生效。本协议一式_________份,其中甲方执________份,乙方执________份。
合同生效后,甲乙双方对合同内容的变更或补充应采取书面形式,作为本合同的附件。附件与本合同具有同等的法律效力。
甲方(签章):___________________ 乙方(签章):___________________
身份证号码:____________________ 身份证号码:______________________
联系方式:______________________ 联系方式:______________________
_______年_______月_______日
——担保还款协议书优选【10】份
______教育厅、国家开发银行______分行、学校:
我是_____学生的_____(直系亲属),我承诺将严格遵守国家有关规定,履行国家开发银行新疆分行、______教育厅和高校制定的国家助学贷款有关协议和相关规定,履行《借款协议》中的约定,保证同学按时还本付息,我承诺并担保以下事项:
1、按照_____同学与学校、国家开发银行新疆分行等部门签订的《借款协议》,按期足额返还贷款本息,如未能履行同时承担罚息。
2、我保证所提供的身份证、户口簿、居住地址、联系人和电话、贫困证明材料(原件或复印件)等真是有效。
3、在_____同学未履行《借款协议》和有关协议,不能按时返本还息时,我将积极配合、协助有关部门做好___同学的工作,促其返本还息及罚息。
4、在_____同学不能按时偿还贷款本息及罚息时,我自愿并愿意为其担保,承担同学的贷款本息及罚息的'赔偿,并按有关规定,按时将贷款本息及罚息划入指定的银行账户。
5、如不能履行以上担保,我愿意接受法律的制裁并承担民事责任。
第一担保人(签字加按右手食指手印)
身份证号:____
永久居住地址:____
联系电话:____
____年____月____日
第二担保人(签字加按右手食指手印)
身份证号:____
永久居住地址:____
联系电话:____
____年____月____日
出借人:身份证号:
借款人:身份证号:
保证人:身份证号:
乙方因投资资金尚未回笼等原因,不能如期偿还___年___月___日与甲方签订的《借款合同》的借款,需向甲方申请延长借款期限。甲方经审查,同意乙方延期还款。甲、乙双方经协商一致,达成下列各项:
一、乙方根据_____年___月___日签订的《借款合同》向甲方借用的流动周转资金借款人民币应于_____年___月___日到期。截止到_____年___月___日,上述借款本息尚未偿还,现约定延期到_____年___月___日偿还。
二、延期后的借款利率,按原《借款合同》中约定利率执行。
三、延期后甲、乙双方的其他权利、义务以及有关事项,仍按_____年___月___日签订的《借款合同》约定的条款执行。
四、展期后,保证人的保证责任继续履行,保证期间自本协议约定延期到期之日起贰年。
五、本协议从甲、乙各方或授权的代理人签字并盖章之日起生效,至本协议项下借款全部清偿时自动失效。
六、本协议一式份,由甲方乙方执有,保证人各执一份。
甲方:乙方:
___年___月___日___年___月___日
保证人:
___年___月___日
甲方(债权人):__________________
乙方(债务人):__________________
甲乙双方经过协商,就乙方作为担保人承诺替债务人归还债权人甲方的所有欠款金额的有关事项,协议如下:
第一条 还款内容
1、甲方同意乙方偿还人民币___________元整,大写___________以解决上述欠款问题。
2、还款期限:自签订此协议之日起乙方需在___________年___________月___________日前还清所有欠款。
第二条 抵押物
乙方将___________作为抵押,以还清欠甲方的所有欠款。该抵押物抵押期限自本协议生效之日起至乙方还清甲方与本合同有关的全部款项为止。
第三条 甲乙双方的义务
(一)甲方的义务:
1、甲方应在乙方到期还清所有本协议规定的.款项后,将抵押物相关凭证完整交还给乙方。
(二)乙方的义务:
1、乙方应按照本协议规定时间主动偿还对甲方的欠款。
2、乙方应按本协议约定准时偿还甲方的所有欠款。
第四条 违约责任
乙方如因本身责任不按合同规定支付给甲方欠款的,乙方应负责违约责任,甲方有权要求乙方用其它方式偿还欠款及追究法律责任。
第五条 其他事项
1、本合同经双方确认无误签字后生效。
2、本合同一式贰份,甲、乙双方各执壹份。
3、本合同未尽事宜有甲、乙双方协商解决。
甲方(公章):_______________乙方(公章):_______________
________年________月________日________年________月________日
甲方:_____________
乙方:_____________
鉴于乙方为他人借款提供担保(或作为借款人),借款到期后借款人无力偿还,乙方有清偿义务,因乙方资金不足,甲方同意为乙方代为偿还。
甲乙双方就甲方代为偿还乙方的债务,乙方向甲方归还欠款一事,经甲乙双方共同协商,就有关事项达成如下协议:
第一条:还款金额
1、甲方为乙方代为偿还的借款本金及利息总额为XX元人民币。甲方已于_____年_____月_____日支付给乙方(或银行)并已经支付完毕。依还款凭证为据。
2、乙方应归还甲方上述代为偿还的金额并支付利息。
第二条:还款方式及期限
1、还款方式:按月分期归还。
乙方自_____年_____月开始每月偿还甲方__________元的债务。
2、还款期限至乙方全部偿还完毕为止。
3、利率:按银行贷款利率计算,按月计算,每月与本金一并偿还。
第三条:乙方的权利义务
乙方的`权利义务:
乙方应按期归还,如经甲乙双方协商同意,乙方可一次性全部支付完毕。
第四条:违约责任
乙方未按期归还,应承担违约责任支付给甲方违约金为总额的_____%,并赔偿甲方因此造成的经济损失。
第五条:争议解决方式
如双方在履行本协议时出现争议,甲乙双方应协商解决,如协商不成任何一方可向协议签订地人民法院提起诉讼。
第六条:生效时间本协议经甲乙双方签字盖章后生效。
第七条:本协议一式_____份,甲乙双方各执_____份,双方共同遵守。
甲方:_____________乙方:_____________
日期:_____________日期:_____________
甲方(贷款方)
乙方(借款方)
乙方于 年 月 日向甲方借款,金额为人民币元,期限为年,至 年 月 日到期。为了确保借款如期归还,现根据规定,并在*等的基础上,经甲、乙双方充分协商,特订立如下协议:
一、乙方必须按月交清每月应付借款利息,如逾期未交,逾期利息部分可由甲方计算复利。
三、根据乙方的经营收入和借款数额,甲方同意乙方分期还清借款本金,具体还款计划如下表:
四、如超过2个月(含2个月)以上未交应付利息,或超过2个月(含2个月)未按计划归还本金,甲方有权依法处置乙方的抵押物,提前收回借款本息。
五、本协议一式两份,甲、乙双方各执一份。本协议自甲、乙双方签字之日起生效。
甲方(公章)_________
乙方(公章)_________
法定代表人(签字)_________
法定代表人(签字)_________
_________年____月____日
_________年____月____日
出借人:(称甲方)
借款人:(称乙方)
20xx年7月11日,甲乙双方签订《大西岔*川采石场转让协议》,约定将乙方从赵宝生处购买的位于宽甸满族自治县大西岔*川采石场转让给甲方所有,因乙方之前在国家贷款,双方约定贷款下来后乙方偿还甲方500万元担保款",并于20xx年6月签订了《协议书》为证。现约定的'偿还贷款条件已具备,乙方仍未能还款,故甲方于20xx年10月29日向宽甸县人民法院诉讼,要求确认双方签订的合同有效,现经双方协商一致,达成如下自行调解协议:
一、乙方于20xx年第二季度还款150万元。20xx年第三季度还款100万元,20xx年第四季度还款100万元,20xx年第一季度还款150万元。
二、偿还担保款的利息全部由乙方和债务人承担支付义务,利息的多少由乙方和债务人与债权人协商解决。甲方不承担支付任何利息。
三、如约定日期乙方未能偿还,则本协议自行终止,双方按照宽甸县人民法院下达的调解书立即执行。届时产生的费用均由乙方承担。
四、以上条款系双方真实意思表示,具有法律约束力,双方签字生效,各执一份。
甲方(公章):_________
乙方(公章):_________
法定代表人(签字):_________
法定代表人(签字):_________
_________年____月____日
_________年____月____日
甲方:_______________
乙方:________________,公民身份证号码:_______________
担保人:____________,公民身份证号码:_______________
甲、乙双方在____年____月到____年____月期间存在业务来往。双方确认乙方尚欠甲方货款人民币____________元整(¥____________元整)。
现就货款支付事宜,甲、乙双方协商一致如下:
一、付款期限:
1、乙方按照如下的方式分期向甲方支付货款,具体的付款计划如下:
(1)________年____月____日前支付货款________元
(2)________年____月____日前支付货款________元
(3)________年____月____日前支付货款________元
(4)________年____月____日前支付货款________元
2、货款支付方式:乙方通过银行转账的方式进行支付。
3、甲方指定收款账户:
收款账户:____________
收款银行名:____________
收款账号:____________
二、违约责任
1、乙方如未按上述约定及时足额支付以上任一期款项,甲方有权要求乙方一次性支付尚欠的'所有货款。
2、乙方如未能按期足额支付以上任一期款项的,乙方应以未付货款总额为基数,自逾期之日起按照月利息2%计算承担逾期利息。
3、如乙方不按约定履行义务,甲方有权对质押物行使质权,由此产生的费用由乙方承担。
4、如乙方不按约定履行义务,甲方有权要求乙方与担保人承担连带支付货款责任。
5、如乙方违约,需要承担甲方实现债权而产生的费用(诉讼费、保全费、保函费、律师费等)
三、争议解决
如因本协议发生争议的,双方协商解决,协商不成的,由中山市第二人民法院管辖。
四、协议的生效
本协议各方签字或盖章后生效,协议壹式贰份,甲、乙各执壹份。
甲方(签章):____________ 乙方(签章):____________ 担保人(签字及捺印):____________
联系电话:____________ 联系电话:____________ 联系电话:____________
签署日期:___________
中国_____银行_____支行:
根据你行与________(下称借款人)在________年________月________日签订的贷款协议向借款人提供________万元贷款,现我________(下称担保人)愿意担保:当借款人不论由于什么原因不能按与你签订协议规定履行还本、付息及支付有关费用时,担保人愿意承担借款人履行上述贷款协议的连带责任。
担保人在此声明和保证:
一、担保人姓名________,身份证号码:________,住址:________,任何本人财务重大变化等事件、事项发生或者有可能发生时,担保人保证及时通知你行。
二、本项担保金额最高为贷款协议中的规定的贷款金额即人民币(大写):____________元及由此而产生的利息、罚息和有关费用。
三、担保人在收到你行出具的要求担保人履行责任的付款通知书后,不管你行是否向借款人追索,保证按付款通知书规定的付款日、付款金额,主动、一次性的向你行付清全部应付款项。你行出具的付款通知书是终结性的,对借款人和担保人均有约束力。
四、如果担保人未按你行通知规定的期限及金额付款,担保人在此授权你行从担保人开立在你行的个人账户中扣收,并可加收逾期利息。
五、本担保是一项持续性的担保,只要借款人在贷款协议项下,按有关条款规定承担了任何现在的、将来的或者可能发生的债务和责任,担保人就始终承担本担保项下的所有连带责任。你行给予借款人的任何宽限只要不增加担保人的担保金额,担保人在此担保书项下的责任均不会解除或减少。
六、只要不增加担保人的.担保金额,本担保人不会因为借款人与你行同意对贷款协议条款的任何修改、补充、删除或因借款人与其他方面签订的任何协议而受到影响或失效。
七、如果借款人将财产或权益抵押给担保人,在本担保项下的贷款金额没有全部偿还之前,担保人不会行使有关抵押书项下的权利,也不会取代你行对借款人的债权人地位。
八、如果借款人破产或者与其他公司合并,或更改名称等类似情况出现,并不解除担保人在此贷款担保书下的责任。
九、担保人的继承人将受本担保书的约束,并继续承担本担保项下的责任。未得到你行事先书面同意,担保人不会转让其担保义务。
十、你行如将本担保项下的贷款协议的债权转让他人,并不影响债权人向担保人要求履行担保的责任。
十一、本担保书是无条件不可撤销的担保。担保人与任何其他方面签订的任何协议(协议或契约)均不影响本担保的真实性、有效性、和合法性。
担保人签字:________________
担保人地址:________________
_____年_____月_____日
甲方(欠款方):____
性别:____
出生年月:_______年______月______日
身份证号:____
住址:____
乙方(出借方):____
性别:____
出生年月:_______年______月______日
身份证号:____
住址:____
甲、乙双方经友好协商,本着*等互利、诚实信用的原则,签订本还款协议书,以资双方共同遵守:
甲、乙双方共同确认:截止至xx___年______月______日,甲方尚欠乙方借款元及逾期还款利息元,欠款本金及逾期还款利息合计______元。
经双方协商,达成一致还款计划如下:
1、_______年______月______日前,甲方向乙方付清欠款本金及逾期付款利息合计______元。
2、本协议签订之日起的逾期还款利息按照月息%计算,计算至欠款本金及利息实际偿还完毕为止。
三、甲方应严格按照本协议约定的'还款计划予以还款,如有违反,则乙方有权要求甲方一次性支付全部欠款本金及逾期还款利息。
四、本协议经各方签字、盖章后生效,本协议一式贰份,甲、乙双方各执壹份,均具有同等法律效力。
甲方:____
乙方:____
日期:_______年______月______日
日期:_______年______月______日
债权人:________________
地址:________________电话:_____________邮编:________________债务人:________________
地址:________________电话:_____________邮编:________________经过友好协商,双方就有关事项协议如下:
第一条还款内容
1.还款金额:_________人民币。
2.还款期限:自签订此协议之日起债务人至 年 月 日前还清。
3.利率:按照________________的利率执行,具体为:
________________。
第二条担保
债务人将________________________________作为还款的抵押。抵押期限:自本协议生效之日起至债务人还清债权人与本合同有关的全部款项及利率为止。
第三条双方义务
(一)债权人的义务:
1.对债权人交来抵押物的单证妥善保管,不得遗失、损毁。
2.在债权人到期还清所有本协议规定的款项后,将抵押物的单证完整交给债权人。
(二)债务人的义务:
1.应按照本协议规定时间主动偿还对债权人的欠款及利率。
2.债务人在签订协议之日起交付抵押物的所有权证书。
第四条违约责任
债务人如因本身责任不按合同规定支付给债权人欠款及利息的,债务人应负责违约责任。
第五条本合同经见证后生效。
本合同一式六份,甲、乙双方各执二份,见证单位留存二份。债权人:(签章)
代表人:________________
债务人:(签章)
代表人:________________
签约日期:_____年_____月_____日
见证单位:(签章):
——提前还款协议书(精选十篇)
甲方(出借人):_________,身份证号码:_______________,住址所在地(通讯地址):________________,联系方式:________________。
乙方(借款人):_________,身份证号码:________________,住址所在地(通讯地址):________________,联系方式:________________。
丙方(保证人):_________,身份证号码:________________,住址所在地(通讯地址):________________,联系方式:_______________。
一、原借款情况
_____年_____月_____日至_____年_____月_____日甲方分多次向乙方支付了货款合计人民币__________元(大写:______________元整),乙方至今未交付货物,也未返还货款。双方对以上所述事实均予以确认,并无异议。
二、还款计划
基于以上所述,根据《中华人民共和国民法典》等有关法律法规的规定,甲、乙、丙三方经协商一致,就乙方向甲方偿还货款项事宜,各方一致同意,乙方按照以下还款计划向甲方履行还款义务:
第一条甲、乙双方在此确认:__________乙方应于_____年_____月_____日前偿还甲方供货款项人民币__________元(大写:___________________元整)。
第二条乙方向甲方还款时,应使用指定还款账户向甲方指定收款账户支付欠款,否则视为甲方未收到欠款,甲方有权要求乙方依协议约定继续履行还款义务。
1.甲方指定收款账户:__________
收款账号:__________
开户行:__________
户名:__________
2.乙方指定还款账户:__________
收款账号:__________
开户行:__________
户名:__________
第三条乙方按本协议约定履行全部义务后,双方再无其它争议,原约定的债权债务归于消灭。
三、违约责任
乙方未按本协议约定履行还款义务的,甲方有权同时主张下列权利:要求乙方立即归还供货款项人民币____元;乙方除供货款项人民币__________元之外,每逾期一天,还应按逾期金额的 %向甲方支付违约金。
四、保证条款
1、丙方自愿为本合同项下甲方对乙方所享有的债权承担连带保证责任。
2、保证期间:主债务履行期限届满之日起5年。
五、争议解决
1.本合同的签订、解释及其在履行过程中出现的、或与本合同有关的纠纷之解决,受中华人民共和国现行有效的法律约束。
2.因本合同引起的或与本合同有关的任何争议,由合同各方协商解决,也可由有关部门调解。协商或调解不成的,依法向甲方所在地有管辖权的人民法院起诉。
六、附则
1.各方均充分知晓并理解本协议中全部条款的实质含义和其法律意义,并基于此种理解签署本协议。
2.本协议经双方签字捺印后生效。
3.本协议一式叁份,叁方各执壹份,具有同等法律效力。
甲方(签字捺印):______________________
签署时间:__________年_____月_____日
乙方(签字捺印):______________________
签署时间:__________年_____月_____日
丙方(签字捺印):______________________
签署时间:__________年_____月_____日
甲方(出借人):
身份证号码:
身份证地址:
电话:
乙方(借款方):
身份证号:
身份证住址:
电话:
丙方(保证人):
身份证号:
身份证住址:
电话:
经甲、乙双方协商一致,现就乙方向甲方偿还借款本息的事宜达成以下协议:
第一条借款本金:经甲乙双方一致确认,截至本协议书签订之日,乙方尚欠甲方借款本金人民币 元整(大写: 元整)。
第二条所欠利息:经甲乙双方一致确认,上述借款本金的利息按月利率 %计算,截至本协议书签订之日,乙方尚欠甲方利息人民币 元整(大写: 元整)未支付。
第三条甲方多次要求乙方偿还本息,乙方也多次承诺偿还,但乙方一直未履行偿还本息的义务,为了保证甲方实现债权,乙方应按以下还款步骤偿还甲方本息:
(一)乙方应当于 年 月 日前偿还所欠利息人民币 元整(大写: 元整)。
(二)乙方应当于 年 月 日前一次性偿还借款本金人民币 元整(大写: 元整)。自本协议书签订之日起至 年 月 日期间的利息,仍按月利率 %继续计算,在实际偿还本金时一并支付。若乙方偿还的金额不足以清偿全部债务时,应当首先冲抵利息。
(三)若乙方有上述任何一笔款项未按时足额偿还的,甲方有权要求乙方一次性支付剩余所有本金和利息。并且,乙方逾期未偿还借款本金的,自 年 月 日起在原 %月利率的`基础上加收50%罚息计算后续利息,在乙方实际偿还本金时一并支付。
第四条甲方因向乙方主张债权而产生的各项费用(包括但不限于诉讼费、保全费、鉴定费、评估费、拍卖费、律师费、公证费、执行费等)由乙方承担。
第五条丙方自愿为甲方对乙方债权承担连带保证责任,保证范围包括但不限于主债权、利息、违约金、损害赔偿金和实现债权的费用等。保证期间为2年,自乙方债务履行期限届满之日起计算。
第六条本协议书在履行中如发生争议,由双方协商解决;协商不成的,通过诉讼解决,由甲方所在地人民法院管辖。
第七条本协议书自甲乙丙叁方签字之日起生效;本协议书在 签订,一式叁份,叁方各执壹份。
甲方:(签字) 乙方:(签字)
年 月 日 年 月 日
丙方:(签字)
年 月 日
(甲方)出借人:__________,身份证号码:__________,住址所在地(通讯地址):_______________________________,联系方式:__________。
(乙方)借款人:__________,身份证号码:__________,住址所在地(通讯地址):_______________________________,联系方式:__________。
为保障出借人合法权益,保障出借人债权的实现,经双方一致同意签订本还款协议,以资双方共同遵守。
一、原借款情况
甲方为,乙方为。甲方从_____年_____月至_____年_____月一直,合计人民币_____元(大写:__________),乙方至今仍未偿还货款。双方对以上所述事实均予以确认,并无异议。
二、还款期限
借款人承诺最迟于_____年____月_____日对其所欠钱款______元(大写:______________________元)全部予以清偿。
三、还款方式
还款以银行转账方式进行,由借款人将上述钱款汇入至出借人所指定的银行账户,出借人指定银行账户为:
开户银行:___________________;
银行账号:___________________;
开户人:___________________。
四、争议的`解决方式
本协议履行过程中发生争议的,可由双方协商解决,也可由第三方进行调解,协商调解不成的,任意一方均有权向甲方人民法院提起诉讼。
五、其他
1、身份证载明的双方(各方)通讯地址可作为送达催款函、对账单、法院送达诉讼文书的地址,因载明的地址有误或未及时告知变更后的地址,导致相关文书及诉讼文书未能实际被接收的、邮寄送达的,相关文书及诉讼文书退回之日即视为送达之日。
2、出借人为实现本协议所载明的债权而产生诉讼的,与诉讼相关的以为费用由借款人承担,包括但不限于诉讼费、保全费、律师费等。
3、本协议自双方签字或盖章后生效。
还款人(签字捺印):__________
签订日期:__________
出借人(签字捺印):__________
签订日期:__________
鉴于客户(即借款人)通过招商银行远程银行开通了贷款的自助提前还款功能。现客户与招商银行股份有限公司(即贷款人,含招商银行各地分支机构)有关自助提前还款事项达成如下协议:
第1条 特别提示条款
1.1借款人一经通过贷款人远程银行成功开通自助提前还款功能且在该日期后使用该功能办理个人贷款提前还款业务的,即视为借款人已经阅知、理解和接受本协议的全部内容,并受本协议内容的约束和规范,以及完全认可并接受贷款人远程银行自助提前还款业务及相关业务的服务规则。
1.2借款人在阅读和理解本协议后,应点击“关闭”按钮予以确认,但借款人是否点击“关闭”按钮并不构成借款人是否应受本协议约束的前提。
第2条 自助提前还款功能,是指借款人可以通过贷款人网上个人银行(专业版、大众版)、电话银行等自助设备(以下合称“自助设备”)对相应的贷款业务申请提前偿还贷款的一项功能。该功能以下简称“自助提前还款”。
第3条 本协议项下自助提前还款功能使用期为1年(自招商银行开通本功能之日起计算),到期后贷款人有权根据借款人使用情况决定是否给予延期。如果贷款人决定延期,借款人同意不再另行签订延期协议。协议延期期间,贷款人有权根据国家政策的调整、贷款人自身风险控制要求等因素,在提前进行公告(或以其他适当方式通知)的情况下随时决定解除本协议。除另有约定外,双方权利义务仍按照本协议有关规定执行。
第4条 借款人使用自助提前还款功能通过自助设备办理还款业务时,每一笔贷款的归还均以贷款人自助设备记录作为依据,借款人应及时查询还款交易是否成功。若由于借款人未按自助设备提示操作或未及时查询还款交易是否成功或自助设备故障而导致贷款未能及时归还,贷款人不负责由此引起的借款人的损失。
第5条 贷款人保留对自助提前还款功能收取使用费的权利,具体收费标准以贷款人公告或自助设备提示为准,若借款人届时未能按照贷款人的要求及时足额支付该费用,则贷款人有权关闭其自助提前还款功能。
第6条 贷款人系统因临时维护、突发故障等不可预测的原因导致自助设备暂停使用时,无须提前通知借款人。但如遇贷款人系统阶段性维护、升级等可预测情形,贷款人可通过自身网站等渠道提前通知借款人。
第7条 自助提前还款的'约定
7.1借款人根据贷款人自助设备的提示输入提前还款的金额,经贷款人核批无误后,扣收提前归还本金及对应的利息。借款人的自助提前还款账户为借款合同或其他授权文件所指定的第一扣款账户。
7.2借款人通过贷款人自助设备申请自助提前还款时,可以选择还款后剩余贷款正常还款时保持月供不变或保持贷款期限不变。
7.3贷款人在贷款的正常扣款日、结息日或到期日,及借款人在贷款人处有逾期未清偿贷款的情况下,均不接受借款人通过自助设备提前还款。
7.4借款人实际自助提前还款资金到账时间以贷款人系统成功扣款时间为准。
7.5当天贷款当天还款收取一天的贷款利息。
第8条 借款人在贷款人系统中存在关于未完成的期限、还款方式、利率浮动比例等业务变更申请或业务变更审批流程时,不能通过贷款人自助设备提前还款。
第9条 自助提前还款的单次还款最低金额、还款后账户最低余额等均以贷款人系统设置为准。
第10条 贷款展期、债务转化、贷款逾期、违约事件及纠纷解决等未尽事宜同申请开通自助提前还款功能的贷款对应的借款合同(以下称借款合同)的约定。
第11条 本协议作为借款合同的附件,为借款合同不可分割的部分。本协议约定事项与借款合同不一致的,以本协议的约定为准。本协议未约定的,按借款合同的约定执行。
第12条 借款人在此承诺并确认,贷款人已就本协议中限制借款人权利、增加借款人义务以及减免贷款人义务、增加贷款人权利的相关条款对借款人本人进行了提示,借款人完全理解及接受本协议内容,自愿承担自助提前还款业务项下所有风险。
甲方(借款人1):
法定代表人:
甲方(借款人2):
法定代表人:
以上合称甲方
乙方(出借人):
丙方(财务顾问):
丙方作为甲方财务顾问,协助甲方向乙方申请借款两亿元,期限一年,分别签订了借款合同、抵押合同、财务顾问合同,上述合同均执行正常。
现因甲方自身原因,申请部分提前还款,还款金额一亿元人民币,乙、丙两方同意,并做如下约定:
1、按合同约定,甲方须向丙方补缴财务顾问费______万元;乙方须退还甲方利息______万元;三方同意,前述款项由甲方向乙方指定账户支付差额______万元即可;
2、还款日定于20xx年12月______日,借款本金一亿元一次性归还;
3、上述款项全部收到后,乙方配合甲方解除提前还款部分借款所设定的抵押。
4、上述甲、丙双方所签的《财务顾问合同》继续有效,直至借款全部归还。
5、未还款部分所签订的借款合同、抵押合同继续执行。
6、本协议一式二份,甲方一份、乙方和丙方共一份。未尽事宜,经双方磋商后,可另立补充协议,具有同等法律效力。
7、本协议自各方签字盖章之日起生效。
甲方(借款人1):
法定代表人:
甲方(借款人2):
法定代表人:
乙方(出借人):
丙方(财务顾问):
本协议签署日期:
鉴于客户(即借款人)通过招商银行远程银行开通了贷款的自助提前还款功能。现客户与招商银行股份有限公司(即贷款人,含招商银行各地分支机构)有关自助提前还款事项达成如下协议:
第1条 特别提示条款
1.1借款人一经通过贷款人远程银行成功开通自助提前还款功能且在该日期后使用该功能办理个人贷款提前还款业务的,即视为借款人已经阅知、理解和接受本协议的全部内容,并受本协议内容的约束和规范,以及完全认可并接受贷款人远程银行自助提前还款业务及相关业务的服务规则。
1.2借款人在阅读和理解本协议后,应点击“关闭”按钮予以确认,但借款人是否点击“关闭”按钮并不构成借款人是否应受本协议约束的前提。
第2条 自助提前还款功能,是指借款人可以通过贷款人网上个人银行(专业版、大众版)、电话银行等自助设备(以下合称“自助设备”)对相应的贷款业务申请提前偿还贷款的一项功能。该功能以下简称“自助提前还款”。
第3条 本协议项下自助提前还款功能使用期为1年(自招商银行开通本功能之日起计算),到期后贷款人有权根据借款人使用情况决定是否给予延期。如果贷款人决定延期,借款人同意不再另行签订延期协议。协议延期期间,贷款人有权根据国家政策的调整、贷款人自身风险控制要求等因素,在提前进行公告(或以其他适当方式通知)的情况下随时决定解除本协议。除另有约定外,双方权利义务仍按照本协议有关规定执行。
第4条 借款人使用自助提前还款功能通过自助设备办理还款业务时,每一笔贷款的归还均以贷款人自助设备记录作为依据,借款人应及时查询还款交易是否成功。若由于借款人未按自助设备提示操作或未及时查询还款交易是否成功或自助设备故障而导致贷款未能及时归还,贷款人不负责由此引起的借款人的损失。
第5条 贷款人保留对自助提前还款功能收取使用费的权利,具体收费标准以贷款人公告或自助设备提示为准,若借款人届时未能按照贷款人的要求及时足额支付该费用,则贷款人有权关闭其自助提前还款功能。
第6条 贷款人系统因临时维护、突发故障等不可预测的原因导致自助设备暂停使用时,无须提前通知借款人。但如遇贷款人系统阶段性维护、升级等可预测情形,贷款人可通过自身网站等渠道提前通知借款人。
第7条 自助提前还款的约定
7.1借款人根据贷款人自助设备的提示输入提前还款的金额,经贷款人核批无误后,扣收提前归还本金及对应的`利息。借款人的自助提前还款账户为借款合同或其他授权文件所指定的第一扣款账户。
7.2借款人通过贷款人自助设备申请自助提前还款时,可以选择还款后剩余贷款正常还款时保持月供不变或保持贷款期限不变。
7.3贷款人在贷款的正常扣款日、结息日或到期日,及借款人在贷款人处有逾期未清偿贷款的情况下,均不接受借款人通过自助设备提前还款。
7.4借款人实际自助提前还款资金到账时间以贷款人系统成功扣款时间为准。
7.5当天贷款当天还款收取一天的贷款利息。
第8条 借款人在贷款人系统中存在关于未完成的期限、还款方式、利率浮动比例等业务变更申请或业务变更审批流程时,不能通过贷款人自助设备提前还款。
第9条 自助提前还款的单次还款最低金额、还款后账户最低余额等均以贷款人系统设置为准。
第10条 贷款展期、债务转化、贷款逾期、违约事件及纠纷解决等未尽事宜同申请开通自助提前还款功能的贷款对应的借款合同(以下称借款合同)的约定。
第11条 本协议作为借款合同的附件,为借款合同不可分割的部分。本协议约定事项与借款合同不一致的,以本协议的约定为准。本协议未约定的,按借款合同的约定执行。
第12条 借款人在此承诺并确认,贷款人已就本协议中限制借款人权利、增加借款人义务以及减免贷款人义务、增加贷款人权利的相关条款对借款人本人进行了提示,借款人完全理解及接受本协议内容,自愿承担自助提前还款业务项下所有风险。
甲方:________________________
身份证号码:__________________
乙方:________________________
身份证号码:__________________
甲、乙双方经充分协商,订定以下借款合同:
一、甲方因经营活动需要,向乙方借款人民币__________万元(¥____________),乙方于______年______月______日之前将该笔款项汇入甲方或者其指定帐户,由甲方向乙方出具收到借款的确认书。
二、借款期限为______年,从甲方出具上述确认书之日起计;利率以___年期银行贷款利率计,即为每年______%;如遇国家调整同期银行贷款利率的,则双方之间的借款利率亦作相应的调整;借款期满之次日,本金随同所有的利息一次性归还给乙方;上述本息若逾期支付,则以每日千分之一的比例计算违约金。
三、为上述条款的履行,甲方以其在_________股份有限公司(下称__________公司)的所有股份(占_________公司注册资本的_____%)向乙方提供质押担保,并由甲方于借款收款确认书日签署之日负责落实办理将上述股份出质事项记载于________公司的'股东名册,由__________公司向乙方出具上述登记完成的确认书。
四、双方确认,如果甲方与___________公司之间的劳动关系结束,则本合同于该结束之日同时解除,此等情况下甲方应于该解除之日起的_____日内归还所有借款本息。
五、如因本合同发生争议的,双方协商解决,协商不成的,提交乙方户籍所在地的仲裁机构解决。
六、本合同一式二份,双方各执一份;对本合同未尽事宜,双方可另行签订补充协议,与本合同具有相同效力。
甲方:__________________乙方:__________________
________年________月____日________年________月____日
鉴于客户(即借款人)通过招商银行远程银行开通了贷款的自助提前还款功能。现客户与招商银行股份有限公司(即贷款人,含招商银行各地分支机构)有关自助提前还款事项达成如下协议:
第1条 特别提示条款
1.1借款人一经通过贷款人远程银行成功开通自助提前还款功能且在该日期后使用该功能办理个人贷款提前还款业务的,即视为借款人已经阅知、理解和接受本协议的全部内容,并受本协议内容的约束和规范,以及完全认可并接受贷款人远程银行自助提前还款业务及相关业务的服务规则。
1.2借款人在阅读和理解本协议后,应点击“关闭”按钮予以确认,但借款人是否点击“关闭”按钮并不构成借款人是否应受本协议约束的前提。
第2条 自助提前还款功能,是指借款人可以通过贷款人网上个人银行(专业版、大众版)、电话银行等自助设备(以下合称“自助设备”)对相应的贷款业务申请提前偿还贷款的一项功能。该功能以下简称“自助提前还款”。
第3条 本协议项下自助提前还款功能使用期为1年(自招商银行开通本功能之日起计算),到期后贷款人有权根据借款人使用情况决定是否给予延期。如果贷款人决定延期,借款人同意不再另行签订延期协议。协议延期期间,贷款人有权根据国家政策的调整、贷款人自身风险控制要求等因素,在提前进行公告(或以其他适当方式通知)的情况下随时决定解除本协议。除另有约定外,双方权利义务仍按照本协议有关规定执行。
第4条 借款人使用自助提前还款功能通过自助设备办理还款业务时,每一笔贷款的归还均以贷款人自助设备记录作为依据,借款人应及时查询还款交易是否成功。若由于借款人未按自助设备提示操作或未及时查询还款交易是否成功或自助设备故障而导致贷款未能及时归还,贷款人不负责由此引起的借款人的损失。
第5条 贷款人保留对自助提前还款功能收取使用费的权利,具体收费标准以贷款人公告或自助设备提示为准,若借款人届时未能按照贷款人的要求及时足额支付该费用,则贷款人有权关闭其自助提前还款功能。
第6条 贷款人系统因临时维护、突发故障等不可预测的原因导致自助设备暂停使用时,无须提前通知借款人。但如遇贷款人系统阶段性维护、升级等可预测情形,贷款人可通过自身网站等渠道提前通知借款人。
第7条 自助提前还款的约定
7.1借款人根据贷款人自助设备的提示输入提前还款的金额,经贷款人核批无误后,扣收提前归还本金及对应的利息。借款人的自助提前还款账户为借款合同或其他授权文件所指定的第一扣款账户。
7.2借款人通过贷款人自助设备申请自助提前还款时,可以选择还款后剩余贷款正常还款时保持月供不变或保持贷款期限不变。
7.3贷款人在贷款的正常扣款日、结息日或到期日,及借款人在贷款人处有逾期未清偿贷款的情况下,均不接受借款人通过自助设备提前还款。
7.4借款人实际自助提前还款资金到账时间以贷款人系统成功扣款时间为准。
7.5当天贷款当天还款收取一天的贷款利息。
第8条 借款人在贷款人系统中存在关于未完成的期限、还款方式、利率浮动比例等业务变更申请或业务变更审批流程时,不能通过贷款人自助设备提前还款。
第9条 自助提前还款的单次还款最低金额、还款后账户最低余额等均以贷款人系统设置为准。
第10条 贷款展期、债务转化、贷款逾期、违约事件及纠纷解决等未尽事宜同申请开通自助提前还款功能的贷款对应的借款合同(以下称借款合同)的约定。
第11条 本协议作为借款合同的附件,为借款合同不可分割的部分。本协议约定事项与借款合同不一致的,以本协议的约定为准。本协议未约定的,按借款合同的约定执行。
第12条 借款人在此承诺并确认,贷款人已就本协议中限制借款人权利、增加借款人义务以及减免贷款人义务、增加贷款人权利的相关条款对借款人本人进行了提示,借款人完全理解及接受本协议内容,自愿承担自助提前还款业务项下所有风险。
______公司:
______作为我司财务顾问,协助我司向贵司申请借款______元,期限一年,分别签订了借款合同、抵押合同、财务顾问合同,上述合同均执行正常。
现因我司自身原因,申请部分提前还款,还款金额______元人民币,贵司与______两方同意,并做如下约定:
风险提示:
还款计划书的目的是债务人向债权人承诺及时还款。除了还款进度和违约责任的承诺外,对于欠款的性质、时间、金额也必须明确,以免双方对该笔款项的内容认定不一而产生纠纷。
此外,正常情况下,金额的填写最好包括大写和小写两种方式,以供对照,尽可能避免笔误或后期改动等情况。
1、按合同约定,我司须向______补缴财务顾问费______万元;贵司须退还甲方利息______万元;三方同意,前述款项由我司向贵司指定账户支付差额______万元即可;
2、还款日定于______年____月____日,借款本金______元一次性归还;
3、上述款项全部收到后,贵司配合我司解除提前还款部分借款所设定的抵押;
4、上述双方所签的《财务顾问合同》继续有效,直至借款全部归还。
5、未还款部分所签订的借款合同、抵押合同继续执行。
______公司
年 月 日
______公司(以下简称甲方)
住所:_______
法定代表人:______
(法定代表人的代理人:______)
______公司(以下简称乙方)
住所:_______
法定代表人:______
(法定代表人的代理人:______)
鉴于:
____年____月____日,甲方与乙方就______(工程项目名称)签订了《建设工程施工合同》(合同编号:______),建设工程总价款为:_______万元整人民币。该项目已于____年____月____日竣工,已经甲方、乙方及____方验收,并于____年____月____日甲、乙双方进行了工程结算,并签订了《______工程结算协议书》。按照甲、乙双方签订的《建设工程施工合同》,乙方应向甲方支付建设工程款共计_______万元整,截止本协议签订之日,乙方实际已向甲方支付建设工程款_______万元整,尚未支付的建设工程款_______万元整。
双方在此相互确认:除乙方应按本协议的约定向甲方支付_______万元外,双方相互无任何其他应付款项或需承担相关合同项下的责任和义务。
双方对以上所述事实均予以确认,并无异议。
基于以上所述,甲方与乙方经友好协商,就乙方向甲方偿还所欠工程款项事宜,达成本协议如下:
第一条 甲、乙双方在此确认:
乙方应向甲方支付建设工程款共计_______万元整,截止本协议签订之日,乙方实际已向甲方支付建设工程款_______万元整,尚未支付的建设工程款_______万元整。(见本协议附件:1、付款凭证;2、付款明细、3、未付款明细)。
第二条 甲、乙双方经协商同意按如下方式:
自____年____月____日至____年____月____日止由乙方向甲方支付建设工程款_______万元整。(见本协议附件:4、还款计划明细;如系分期支付,请写明分期付款的阶段及数额)。
第三条 强制执行条款
1、甲、乙双方共同确认:根据有关法律的规定已经对赋予强制执行效力公证的含义、内容、程序、效力等具有了明确的了解,经慎重考虑,双方同意本协议签订后向北京市公证处申请办理公证并赋予本协议强制执行效力。
2、乙方保证承担举证义务,自每期(如分期付款)款项付清之日起____个工作日内,向甲方和北京市公证处提供有关证据证明其已经支付了应付款项,并分别由甲方和承办公证员核对签收,否则视为乙方对未支付事实的确认,即乙方未按期履行当期应付款项。
3、甲、乙双方同意如自任何一期款项付款期限届满之日起____个工作日内,乙方未向北京市公证处按期提供付款凭证,且甲方出具文件说明乙方未能按期支付应付款项时,甲方有权单方面依据具有强制执行效力的本协议向北京市公证处申请签发执行证书。甲方承诺在申请强制执行证书之前,将按照乙方在本协议中确定的联系地址向乙方发出《履行应偿借款通知书》(函寄或送达),同时注明宽限期起止日期。在宽限日期截止时,如乙方仍未向北京市公证处举证其已按期支付了应付款项,或虽积极举证但不足以对抗甲方的债权,也未与甲方达成任何关于还款的'展期协议,则视为乙方不履行或不完全履行的事实确有发生,在此情况下,甲方将向北京市公证处申请出具强制执行证书。
4、甲方有权依据北京市公证处出具的具有强制执行效力的本协议及执行证书直接向有管辖权的人民法院申请强制执行乙方应向甲方支付的全部未付款项。乙方愿意接受人民法院的强制执行。
5、甲方在申请执行证书时,应承担相应的举证义务并提供以下文件,保证向北京市公证处完全、正确地披露乙方履行债务的情况:
(1)经年检合格的《营业执照(副本)》;
(2)《授权委托书》;
(3)《强制执行申请》;
(4)乙方已经履行还款义务的书面证明材料(如:乙方向甲方履行还款义务的情况,包括乙方已偿还/未偿还款项数额等情况);
(5)经公证的具有强制执行效力的本协议;
(6)甲方在北京市公证处的监督下向乙方发出的《履行应偿借款通知书》;
(7)其他需要提供的材料。
5、乙方承诺愿以其全部资产接受强制执行,其资产中包括但不限于以下所列内容:_______。
第四条双方各自的承诺和保证
1、甲、乙双方在达成签订本协议意向后即向北京市公证处申请办理本协议的公证事宜。
2、乙方应按本协议的约定按期足额支付应付款项;甲方应按本协议约定办理有关收款和债务抵消的财务手续,并有义务在乙方付款当日向乙方出具有关发票凭证。
3、甲、乙双方指定联系地址及北京市公证处指定联系地址:
甲方联系地址、电话及传真如下:_______;受件人:______。
乙方联系地址、电话及传真如下:_______;受件人:______。
北京市公证处联系地址:
地址:
邮编: 电话:
承办公证员:
甲、乙双方在此确定:如任何一方的联系地址、电话及传真发生变化,应及时告知给对方和北京市公证处,如没有及时履行告知的义务而发生的无法联系的状况,将由未履行告知义务的一方承担由此而带来的法律后果。
第五条 不可抗力
1、不可抗力是指本协议双方不能预见、不能避免并不能克服的客观情况。包括但不限于下列事件:战争、骚乱、**、瘟疫、水灾、洪水、地震、风暴、潮水或其他任何类似事件。
2、任何一方因不可抗力不能履行本协议规定的全部或部分义务,该方应尽快通知其他方,并须在不可抗力发生后____日内以书面形式向其他方提供详细情况报告及不可抗力对履行本协议的影响程度说明。
3、发生不可抗力,任何一方均不对因不可抗力无法履行或迟延履行本协议义务而使其他方蒙受的任何损失承担责任。但遭受不可抗力影响的一方有责任尽可能及时采取适当或必要措施减少或消除不可抗力的影响。遭受不可抗力影响的一方因未尽本项责任而给其他方造成损失的,应承担赔偿责任。
4、各方应根据不可抗力对本协议履行的影响程度,协商确定是否终止本协议,或是继续履行本协议。
第六条 保密
除中国有关法律法规、公司章程另有规定或本协议双方另行达成书面协议外,未经另一方同意,本协议任何一方在上述交易完成前,不得将本协议的有关内容向任何第三方透露。
第七条 其他
1、本协议自北京市公证处公证后生效,并赋予强制执行效力。
2、本协议未尽事宜,由双方通过友好协商方式解决,另行签订补充协议,并经公证处公证。
3、本协议正本一式____份,每份均具有同等法律效力,双方各持____份,一份留存于北京市公证处备案。
甲方:______公司(印章)
法定代表人或授权代表:______(签字)
乙方:______公司(印章)
法定代表人或授权代表:______(签字)
____年____月____日
——公司还款个人的协议书范本五份
借款人(以下称甲方)____________
贷款人(以下称乙方)____________
担保人(以下称丙方)____________
甲方因____________原因,不能如期偿还____________年____________第____________号借款合同的贷款,需向乙方申请延长借款期限。乙方经审查,同意甲方延期还款,丙方同意继续为甲方提供担保。甲、乙、丙三方经协商一致,达成下列各项:
一、甲方根据____________年____________第____________号合同向乙方借用的人民币贷款(大写)____________整,其中(大写)______整应于______年______月______日到期,截止到______年______月______日上述贷款的余额为(大写)______整,现约定延期到______年______月______日偿还。具体还款计划如下:
日期金 额年 月 日 年 月 日 年 月 日 年 月 日
二、甲方用下列资金归还上条所列延期还款本息:
1.__________________________________________________________________。
2.__________________________________________________________________。
3.__________________________________________________________________。
4.__________________________________________________________________。
三、延期后的贷款利率,从延期之日起按本协议签订之日的利率月息______‰执行。贷款的延期期限加上原期限达到新的利率档次期限,在原期限和延期内均按新的利率档次计收利息。
四、延期后甲、乙、丙各方的其他权利、义务以及有关事项,仍按______年______第______号合同和______年______第______号担保合同约定的条款执行。保证合同的保证期间为本协议约定的.主债务履行届满之日起两年内。
五、当事人商定的其他事项:
六、本协议从甲、乙、丙各方法定代表人或法定代表人授权的代理人签并加盖单位公章之日起生效。至本协议项下贷款本息、费用全部清偿时自动失效。
七、本协议一式3份,甲、乙、丙各执1份。
甲方:(公章)_________________________
法定代表人(或授权代理人):(签)___
__________年__________月_____________日
乙方:(公章)_________________________
法定代表人(或授权代理人):(签)___
__________年__________月_____________日
丙方:(公章)_________________________
法定代表人(或授权代理人):(签)___
签订协议地点:_________市_____县(区)
甲方(出借人):_________,身份证号码:_______________,住址所在地(通讯地址):________________,联系方式:________________。
乙方(借款人):_________,身份证号码:________________,住址所在地(通讯地址):________________,联系方式:________________。
丙方(保证人):_________,身份证号码:________________,住址所在地(通讯地址):________________,联系方式:_______________。
一、原借款情况
_____年_____月_____日至_____年_____月_____日甲方分多次向乙方支付了货款合计人民币__________元(大写:______________元整),乙方至今未交付货物,也未返还货款。双方对以上所述事实均予以确认,并无异议。
二、还款计划
基于以上所述,根据《中华人民共和国民法典》等有关法律法规的规定,甲、乙、丙三方经协商一致,就乙方向甲方偿还货款项事宜,各方一致同意,乙方按照以下还款计划向甲方履行还款义务:
第一条甲、乙双方在此确认:__________乙方应于_____年_____月_____日前偿还甲方供货款项人民币__________元(大写:___________________元整)。
第二条乙方向甲方还款时,应使用指定还款账户向甲方指定收款账户支付欠款,否则视为甲方未收到欠款,甲方有权要求乙方依协议约定继续履行还款义务。
1.甲方指定收款账户:__________
收款账号:__________
开户行:__________
户名:__________
2.乙方指定还款账户:__________
收款账号:__________
开户行:__________
户名:__________
第三条乙方按本协议约定履行全部义务后,双方再无其它争议,原约定的债权债务归于消灭。
三、违约责任
乙方未按本协议约定履行还款义务的,甲方有权同时主张下列权利:要求乙方立即归还供货款项人民币__________元;乙方除供货款项人民币__________元之外,每逾期一天,还应按逾期金额的%向甲方支付违约金。
四、保证条款
1、丙方自愿为本合同项下甲方对乙方所享有的债权承担连带保证责任。
2、保证期间:主债务履行期限届满之日起5年。
五、争议解决
1.本合同的签订、解释及其在履行过程中出现的'、或与本合同有关的纠纷之解决,受中华人民共和国现行有效的法律约束。
2.因本合同引起的或与本合同有关的任何争议,由合同各方协商解决,也可由有关部门调解。协商或调解不成的,依法向甲方所在地有管辖权的人民法院起诉。
六、附则
1.各方均充分知晓并理解本协议中全部条款的实质含义和其法律意义,并基于此种理解签署本协议。
2.本协议经双方签字捺印后生效。
3.本协议一式叁份,叁方各执壹份,具有同等法律效力。
甲方(签字捺印):______________________
签署时间:__________年_____月_____日
乙方(签字捺印):______________________
签署时间:__________年_____月_____日
丙方(签字捺印):______________________
签署时间:__________年_____月_____日
还款方:____________________,身份证号码:_______________________________,通讯地址:_______________________________,联系方式:___________________________。
收款方:___________________________,通讯地址:_______________________________,联系方式:___________________________。
还款方因资金周转困难,无法按时向收款方归还贷款。为保障收款方合法权益,保障收款方债权的实现,经双方一致同意签订本还款协议,以资双方共同遵守。
一、还款内容
1、还款金额:________________(大写:___________________)。
2、还款计划:__________还款方现将分___期按照如下的还款进度将前述拖欠的贷款透支本息向银行清偿:__________
第一期:_______________年___月___日还款______元;
第二期:_______________年___月___日还款______元;
第三期:_______________年___月___日还款______元;
第四期:_______________年___月___日还款______元;
第五期:_______________年___月___日还款______元;
第六期:_______________年___月___日还款______元。
第七期:_______________年___月___日还款______元。
第八期:_______________年___月___日还款______元。
第九期:_______________年___月___日还款______元。
第十期:_______________年___月___日还款______元。
3、还款利率:__________按照之前约定的利率执行,具体为:______________。
二、担保
还款方将_____作为还款的抵押。抵押期限自本协议生效之日起至还款方还清与本协议有关的全部款项及利率为止。
三、双方义务
(一)收款方的义务
1、对还款方交来抵押物的单证妥善保管,不得遗失、损毁。
2、在还款方到期还清本协议约定的所有款项后,将抵押物的单证完整交给还款方。
(二)还款方的义务
1、应按照本协议约定的时间主动偿还对收款方的欠款及利率。
2、在本协议生效之日起___日内交付抵押物的`所有权证书。
四、违约责任
还款方若因自身原因不按本协议的约定按期向收款方偿还欠款及利率的,还款方应承担违约责任。
五、其他
1.本协议载明的双方通讯地址可作为送达催款函、对账单、法院送达诉讼文书的地址,因载明的地址有误或未及时告知变更后的地址,导致相关文书及诉讼文书未能实际被接收的、邮寄送达的,相关文书及诉讼文书退回之日即视为送达之日。
2.收款方为实现本协议所载明的债权而产生诉讼的,与诉讼相关的费用由还款方承担,包括但不限于诉讼费、保全费、律师费等。
3.本协议自双方签字或盖章后生效。
还款方:__________
_____年___月___日
收款方:__________
_____年___月___日
甲方(债权人):______________________
地址:________________________________
邮编:________________________________
电话:________________________________
乙方(债务人):_____________________
地址:________________________________
邮编:________________________________
电话:________________________________
为了使___________,双方经过友好协商,就有关事项协议如下:
第一条 还款内容
1、还款金额:人民币_____________________。
2、还款期限及方式:自签订此协议之日起乙方_______至_______年_______月_______日前还清,即签订此协议之日还____________________元,其余的分12期付清,每期还款_______________元,分别于每月的'_____号前支付。
3、利率:按照____________的利率执行,具体为:________________________________________。
第二条 甲乙双方的义务
(一)甲方的义务:
1、在乙方还款时,向乙方出具收据;
2、乙方到期还清所有本协议规定的款项后,将借据交给乙方。
(二)乙方的义务:
应按照本协议规定时间主动偿还对甲方的欠款及利率。
第三条 违约责任:
乙方如因本身责任不按合同规定支付给甲方欠款及利息的,乙方应负责违约责任。
第四条 本合同一式两份,甲、乙双方各执一份,本协议自双方签字之日生效。
甲方:(签字)______________
乙方:(签字)______________
签约日期:_________________
甲方:_____________________
乙方:_____________________
一、由于乙方资金确实紧张,致使_______合同项下的资金不能落实。如不及时解决将严重影响到合同的履行。为保证履约,维护对外信誉,甲方应乙方的申请,同意借给部分资金。金额为人民币_______元。
二、上述借款用于:
订购服装面料:___________________
订购原材料:_____________________
订购辅料:_____________________
其他如:_________________________
三、上述借款直接汇到:
收款单位名称:______________
收款单位开户行:______________
收款单位帐号:______________
四、为保证甲方的资金安全及时收回借款,乙方郑重承诺如下:
1、严格履行合同,保证按时、按质交货;如出现违约,乙方将保证返还上述借款。并同时承担因违约而产生的其他责任。
2、及时支付资金占用费。资金占用费按每月千分之_______支付。不足1月按1个月支付。
3、保证借款专款专用,不挪作他用。如发现乙方将资金挪作他用,甲方有权提前收回资金,同时乙方应支付借款额30%的`违约金。
4、对于上述借款以及产生的资金占用费,甲方有权从双方结算款或其他往来款中扣还;甲方也有权委托其他与乙方有业务往来的企业代扣。乙方对此不持异议。
5、本借款协议书一经成立,即独立于有关合同。乙方不管任何原因都必须按约定时间归还借款和资金占用费。
5、本借款及资金占用费乙方最迟于借款支付日起_______天内归还给甲方。
6、如乙方未能按期归还借款及资金占用费,甲方可以随时向南京市鼓楼区人民法院提起诉讼。乙方应承担甲方追讨该款的差旅费、律师代理费等。
五、本协议一式两份,双方盖章生效。
甲方:______________
乙方:______________
______年____月____日
______年____月____日
——欠钱还款协议书范本5份
甲方(欠款方):
性别:
出生年月:_______年______月______日
身份证号:
住址:
乙方(出借方):
性别:
出生年月:_______年______月______日
身份证号:
住址:
甲、乙双方经友好协商,本着*等互利、诚实信用的原则,签订本还款协议书,以资双方共同遵守:
甲、乙双方共同确认:截止至20_______年______月______日,甲方尚欠乙方借款元及逾期还款利息元,欠款本金及逾期还款利息合计______元。
经双方协商,达成一致还款计划如下:
1、_______年______月______日前,甲方向乙方付清欠款本金及逾期付款利息合计______元。
2、本协议签订之日起的逾期还款利息按照月息%计算,计算至欠款本金及利息实际偿还完毕为止。
三、甲方应严格按照本协议约定的还款计划予以还款,如有违反,则乙方有权要求甲方一次性支付全部欠款本金及逾期还款利息。
四、本协议经各方签字、盖章后生效,本协议一式贰份,甲、乙双方各执壹份,均具有同等法律效力。
甲方:
乙方:
日期:_______年______月______日
日期:_______年______月______日
借款人:(下简称甲方)_________
法人代表:_________
贷款人:(下简称乙方)_________身份证号:___________________________
甲方是一家注册资本万元的有限责任公司,因生产经营项目的实施临时需要资金,乙方有闲置资金。为此,甲、乙双方根据有关法律、法规,在*等、自愿的基础上,为明确责任、恪守信用,经充分协商一致签订本借款合同,并保证共同遵守执行。
一、借款金额:_________元(大写:人民币_________万元整)。
二、借款期限:从_________年_________月_________日至_________年_________月_________日止,借款期限为_________年。借款到期后如双方无异议,则本借款合同自动延期_________年。
三、借款利率及计收方法:
1、借款利息为年息,以甲方收到借款日计算利息。
2、到期一次性还本付息。
四、借款用途:本借款限于用于甲方生产经营项目,必须专款专用,未经乙方同意,甲方不得挪作他用。
五、借款偿还:
1、如甲方不能按期还款,最迟在借款到期前十五天应向乙方提出延期申请,届时乙方可在双方协商的基础上决定是否延期。
2、如乙方临时需要收回借款,应提前十五天向甲方提出还款申请,借款利息按实际借款天数计算利息。
六、违约和违约处理:
(一)下列情况均属甲方违约:
1、甲方未能按合同计划用款和还本付息。
2、未经乙方同意改变借款用途或挪作他用。
3、甲方违反本合同其他条款事项。
(二)根据违约情况,乙方有权采取下列措施:
1、对违约部分贷款加收不超过罚息。
2、采取必要法律手段直至依法索偿应付未付借款本息及费用。
七、合同生效:
本合同经甲、乙双方签字(盖章)后生效。本合同共贰份,双方各执壹份。本合同若有其他未及事宜,双方进一步商定补充条款。
借款人(甲方):(盖章)_________
贷款人(乙方):_________
甲方代表签字:_________乙方签字:_________
签约日期:_________年_________月_________日签约日期:_________年_________月_________日
甲方(出借人):
身份证号:
地址:
乙方(借款人):
身份证号:
地址:
一、甲方双方就下列事宜达成一致意见,签订此合同。
借款用途 ____________要从事个体经营,急需一笔资金周转。
二、借款金额和还款时间
向借款人民币千零零零元 整(大写 )。于 年 月 日,前还清甲方。贷款逾期不还的部分,贷款方有权限期追回贷款。
三、借款期限
借款期限 年,自 月 日止。
四、还款方式
应按照本协议规定时间主动偿还对甲方的欠款及利率。乙方到期还清所有本协议规定的款项后,甲方收到还款后将借据交给乙方。
五、借款利息方式
自支用贷款之日起,按实际支用数计算利息,并计算复利在合同规定的借款期内、分别按照5次还款方式进行还款。其方法是:
1、分别按照四个阶段,第一季度还款6000、第二季度还款6000、第三季度还款6000、第四季度还款6000。
2、第五次还款为其余所有金额100000元整(大写 )。
六、权利义务
贷款方有权监督贷款使用情况,了解借款方的偿债能力等情况,借款方应该如实提供有关的资料。借款方如不按合同规定使用贷款,贷款方有权收回部分贷款,并对违约部分参照银行规定加收罚息。(贷款方提前还款的,应按规定减收利息。)
七、保证条款
1、借款方自愿用_______________做抵押,到期不能归还贷款方的贷款,贷款方有权处理抵押品。借款方到期如数归还贷款的,抵押权消灭。
2、借款方必须按借款合同规定的用途使用贷款,不得挪作他用,不得用借款进行违法活动。
3、借款方必须按合同规定期限还本利息。
4、需要保证人担保时,保证人履行连带责任后,有向借款方追偿的权利,借款方有义务对保证人进行偿还。
八、强制执行条款与还款时间
1、甲、乙双方共同确认:根据有关法律的规定已经对赋予强制执行效力,经慎重考虑,双方同意本协议签订后,并赋予本协议的强制执行效力。
2、此笔借款的到期时间为_______年___月___日,从_______年___月___日起开始计算诉讼时效,如果乙方到期不还款,甲方有权依据本合同协议向人民法院申请强制执行乙方应向甲方支付的全部未付款项。乙方愿意接受人民法院的强制执行。
九、合同争议的解决方式
本合同履行过程中发生的争议,由当事人对双方友好协商解决,也可由第三人调解,协商或调解不成的,可由任意一方依法向出借人住所地人民法院起诉。
十、本合同自双方签章之日起生效。
本合同一式_____份,双方各持_____份。每份均具有同等法律效力。本合同未做约定的,按照《中华人民共和国合同法》的有关规定执行。
甲方(公章):_________ 乙方(公章):_________
法定代表人(签字):_________ 法定代表人(签字):_________
_________年____月____日 _________年____月____日
甲方:________________
乙方:________________
现鉴于乙方不能一次性偿还欠款。甲、乙双方经过友好协商,在协商一致的基础上,达成如下还款协议:
第一条甲、乙双方在此确认:截止本协议签订之日乙方尚欠甲方__元:(注明:有欠条)
第二条甲方同意乙方分次偿还欠款及还款计划
①甲、乙双方约定第一次还款日期为:农历__年__月__日偿还金额为:__元
②甲、乙双方约定第二次还款日期为:农历__年__月__日偿还金额为:__元
③甲、乙双方约定第三次还款日期为:农历__年__月__日偿还金额为:__元
④甲、乙双方约定第四次还款日期为:农历__年__月__日偿还金额为:__元
⑤甲、乙双方约定第五次还款日期为:农历__年__月__日偿还金额为:__元
第三条甲方保证
①对乙方交来欠条及本协议妥善保管,不得遗失、损毁。在乙方到期还清所有本协议规定的款项后,将欠条单证及本协议完整交给乙方。
②在未到甲、乙双方约定还款日期前,不对乙方讨要欠款。
第四条乙方保证
①按照本协议规定时间主动偿还甲方的欠款。
②在签订本协议之日重新更换欠条并交付甲方。
第五条本协议经甲、乙双方签字后生效。
第六条本协议一式二份,甲、乙双方各执一份。
甲方:________________乙方:________________
日期:________________日期:________________
甲方:________________
乙方:________________
丙方:________________
甲、乙、丙三方就乙方向甲方借款肆佰万元还款一事,经过四方共同协商,达成如下还款协议:
一、三方共同确认:乙方于__年__月__日向甲方借款肆佰万元,丙方以两套房屋进行抵押担保,原乙方股东丁芳以一套房屋进行抵押担保。
二、现甲方同意该肆佰万元借款本金归丙方和原乙方股东丁芳归还,乙方还款责任同时予以免除。
三、鉴于丙方、原乙方股东丁芳的经济状况不佳,甲方同意免除该肆佰万元借款的全部利息,丙方和原乙方股东丁芳只归还借款本金。
四、甲方同意该肆佰万元借款本金由丙方归还叁佰贰拾捌万元,乙方股东丁芳归还柒拾贰万元,丙方在向甲方归还上述叁佰贰拾捌万金额后,与甲方的借款权利义务关系全部了结。
五、原乙方股东丁芳所欠甲方的柒拾贰万元,由甲方自行向乙方股东丁芳追偿,与丙方无关。
六、丙方的具体还款时间和操作:甲方在本协议签订之日起一个月内找人买受原抵押担保的房屋,甲方在丙方房屋交易当日解除丙方两套房屋的抵押担保(他项权),由甲方将两套房屋出售给第三人,丙方在解除他项权的当天归还甲方借款壹佰捌拾万元,剩余借款壹佰肆拾捌万元丙方在__年__月__日前一次性归还给甲方。
七、本协议一式三份,三方各持一份,三方签字或盖章生效。
甲方:________________乙方:________________
日期:________________日期:________________
丙方:________________
日期:________________