外墙保温承包合同菁选

外墙保温承包合同(汇编8篇)

　　在人们越来越相信法律的社会中，合同起到的作用越来越大，签订合同能促使双方规范地承诺和履行合作。拟定合同的注意事项有许多，你确定会写吗？以下是小编为大家收集的外墙保温承包合同，欢迎阅读与收藏。

外墙保温承包合同1

　　发包人（全称）：

　　承包人（全称）： 深圳市建愿建筑轻质板材有限公司

　　依照《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及其他有关法律、行政法规，遵循*等、自愿、公*和诚实信用的原则，双方就本外墙保温工程施工事项协商一致，订立本合同。

　　一、工程概况：

　　工程名称：

　　工程地点：

　　工程内容：

　　二、工程承包范围：

　　承包范围： 合同内每栋单体楼外墙做30mm厚聚苯颗粒保温砂浆抹灰外墙外保温系统。

　　三、合同工期：

　　工期：

　　如果因发包方原因或建筑物主体不能进入外墙保温施工工序，工期应顺延。

　　四、标准、规范及有关技术文件：

　　基层墙体应符合《混凝土结构工程施工质量验收规范》（GB 50204—20xx）和《砌体工程施工质量验收规范》（GB 50203—20xx）及相应基层墙体质量验收规范的要求，保温施工前应会同相关部门做好结构验收的确认。如基层墙体偏差过大，则应抹砂浆找*。

　　施工过程严格按照《国家行业标准外墙保温工程技术规程 （JGJ 144—20xx）》执行。

　　引用标准：

　　《胶粉聚苯颗粒外墙外保温系统》（JG 158—20xx）中的相关要求。

　　《玻璃纤维制品实验方法》（JC176—1996）

　　质量标准及验收办法：

　　1、工程施工及验评办法严格执行《国家行业标准外墙保温工程技术规程 （JGJ 144—20xx）》执行。

　　2、质量等级：合格

　　3、质量等级经质检部门，监理单位，建设单位验评后达不到合同规定标准，由承包方无偿返修，达到合同规定质量等级后方可交工。

　　五、技术资料、图纸及其它材料的提供办法：

　　1、发包人向承包人提供图纸、相关技术资料，在施工过程中如有变更应出具变更通知单。

　　2、承包人在施工前向发包人提**品*期检测报告，产品合格证，施工工艺及施工技术规程等。

　　六、合同价款及付款方式：

　　1、外墙外保温每*方米造价为： ），工程量以实际结算为准。

　　2、付款方式：

　　1）、合同签定后，发包人应按承包人施工进度进行付款，待外墙外保温工程竣工后发包人应向承包人支付本合同暂定价款的85％。

　　2）、外墙工程整体竣工且验收合格后，发包人须向承包人支付完实际结算后工程总价款的90％，剩余的10％等工程全部完工验收后付清。本工程保修期为一年。

　　3）、在发包人确认承包人施工工程量且签字认可后，30天内付清工程款。

　　七、违约责任：

　　1、承包方违约责任：

　　1）、承包人应在合同规定期限内完成施工（不可抗力或发包人责任除外）。

　　2）、如因承包人原因影响工程进度并给发包人造成损失的，承包人承担所造成的全部损失。

　　3）、如在保值期内发生质量问题，承包人负责赔偿因质量问题而产生的损失。

　　4）、如保温效果达不到有关规定的要求，承包人负责赔偿因此而产生的损失。

　　2、发包人违约责任：

　　1）、发包人需按合同约定的.支付方式按期支付工程款。因工程款不到位而产生的延误工期责任由发包人承担。

　　2）、发包人应为承包人提供必须的施工条件，如施工条件达不到而产生的延误工期责任由发包人承担。

　　八、合同的有效性：

　　本合同双方签字盖章后即视为有效且具有法律效力。有效期自双方签订本合同之日起至工程款全部付完时止。

　　十、合同履行中，如一方需要修改或终止，须在7日前提出，要有书面文件为据，如发生纠纷，双方先行协商，协商不成则按《合同法》的有关规定解决。

　　十一、其他约定事项：双方协商解决。

　　十二、本合同共四页一式肆份。发包人贰份、承包人贰份。

　　发包人（盖章）： 承包人（盖章）：

　　经办人（签字）： 经办人（签字）：

　　年 月 日 年 月 日

外墙保温承包合同2

　　发包方：_________________（甲方）

　　承包方：_________________（乙方）

　　经甲乙双方协商同意，依照《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及其它有关法律、行政法规，遵循*等、自愿、公*和诚实守信的原则，双方就外墙保温工程和外墙涂料工程事项协商一致订立本合同。

　　一、工程楼号：________________________，__________*米以图纸面积为准。

　　二、工程名称：________________________

　　三、工程地点：________________________

　　四、承包范围：乙方包工包料，保温工程和滩涂工程价位为__________元/㎡，其中滩涂占__________元。

　　五、付款方式

　　__________以下材料由甲方提供，给追加人工费。__________以上按每八层结算一次，结工程总造价的60%，其余30%待交经验收合格后付清，剩余10%为质保金，在交工验收合格后半年之内没有任何质量问题一次性付清。

　　六、合同工期：按工程进度和项目部要求为准。

　　七、技术要求：甲方应向乙方提供图纸、相关技术资料，在施工过程中如有变更应出具变更通知单。

　　八、违约责任

　　1、乙方应在合同规定期限内完成施工（不可抗力或甲方责任除外），如因乙方原因影响工程进度，并给甲方造成损失的.，乙方承担所造成的全部损失。

　　2、甲方需按合同约定的支付方式按期支付工程款，如因工程款不到位而产生延误工期责任由甲方承担。

　　3、甲方应为乙方提供必须的施工条件（如水、电、场地到位后等）。

　　4、施工当中水、电、设备由乙方自行承担。

　　九、施工单位所进的材料由甲方管理人员认可后便于使用，其中主要材料由甲方提供，由市场价格为标准。

　　十、该合同一式两份，甲乙双方各执一份。

　　十一、该合同手填部分与文体具有同等法律效力。

　　十二、甲乙双方签字、盖章后本合同生效。

　　甲方：_________________（签字盖章）电话：_________________

　　乙方：_________________（签字）电话：_________________

　　__________年__________月__________日

外墙保温承包合同3

　　发包人(全称)：(以下简称甲方)

　　承包人(全称)：(以下简称乙方)

　　依照《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及其他有关法律、行政法规，遵循*等、自愿、公*和诚实信用的原则，双方就本建设工程施工事项协商一致，订立本合同。

　　一、工程名称：

　　二、地址：。

　　三、承包内容：EPS外墙外保温系统

　　四、承包方式：包工包料

　　五、工程总价及付款方式：

　　1、工程单价： /㎡(包括材料、施工、运输)

　　2、工程量：暂定㎡，工程量结算根据实际施工面积、变更及建设单位签证据实结算。

　　3、工程总价：元人民币。

　　4、付款方式：

　　(1)、乙方材料、人工进场后7个工作日内支付合同总额的60%;

　　(2)、单项工程完工验收合格后5日内支付至合同总额的95%;

　　(3)、余款5%自工程竣工验收一年且无质量问题的1个月内付清。

　　六、施工工期：20天(甲方具备施工条件提前5天通知乙方)。

　　由于气候等因素造成的停工，工期自然顺延;乙方如遇施工障碍需和甲方协商，经甲方同意可以适当延长;工期如有改变，甲方须提前一周通知乙方。由于工期改变误工造成的直接误工损失，由责任方负责。

　　七、工程条件

　　为了保证工程质量，甲方必须提供以下条件：

　　A.施工基面满足相关规范要求。

　　B.提供施工所需脚手架，进入现场交叉施工时双方配合。

　　C.施工现场所需水、电。

　　八、工程管理

　　1、乙方按经甲方批准的设计施工方案进行施工，任何一方不得任意更改设计，如发现设计与实际情况不符时，经双方研究决定。

　　2、乙方施工人员进入现场时，甲方协助提供施工过程中的用电、用气、用水以及施工用的储藏场地。

　　3、乙方进入施工现场与生产单位方面的配合，由甲方现场代表进行协调，服从甲方的统一管理。

　　5、现场代表：

　　甲方派为工地全权代表。

　　乙方派为工地全权代表。

　　九、工程质量：

　　1、工程质量符合国家相关规范，由于产品质量及施工出现的问题，由乙方负责。工程质量保修期一年，保质期五年，保证不开裂不变形。

　　2、乙方必须按规定对施工现场成品进行保护，费用已含在合同价款内。

　　3、工程完工后由于甲方保管不当及甲方使用不当出现的问题，由甲方负责。

　　4、本工程不得分包，如需分包必须得到甲方书面同意，否则视为违约。

　　十、安全施工：

　　1、乙方施工人员进入施工现场，甲方事先对施工人员进行三级安全教育。

　　2、遵守甲方管理，遵守建设单位的各项安全管理制度，严格按安全标准组织施工，并随时接受行业安全检查人员依法实施的监督检查，接受保安的`管理。进入现场须办理出入证。

　　3、由施工方所造成的施工质量事故及个人伤亡事故，由施工方承担。

　　4、乙方按文明施工要求组织施工，保持场地整洁卫生，建筑垃圾按甲方指定地点堆放，费用已含在合同价款内。

　　十一、违约责任：应由违约方承担所造成的全部损失。

　　1、违约责任：因乙方施工质量、进度不能满足甲方要求时(注：在书面通知后整改仍不能达到要求)，甲方有权要求解除合同，并赔偿因此给甲方造成的损失。

　　2、双方约定的承包人其他违约责任：承包人确保材料及施工质量达到现行验收标准，否则承包人承担由此造成的一切损失并向发包人支付合同价的5%作为赔偿金;

　　十二、工程验收

　　1、乙方材料进场后，提**品合格证书及相关检测报告，甲方如有异议请在一周内提出;如需额外检验测试费用由甲方承担，如检验不合格，因此产生的费用由乙方承担。

　　2、乙方施工完毕后，甲方应及时验收，验收未完之前，甲方不得使用已施工区域，如甲方未经乙方许可使用，即视为验收合格。

　　3、质量保修条款：本工程质量保修期为一年，在质量保修期内如出现质量(材料、施工)问题，发包人有义务发现质量问题时立即提醒承包人，且承包人应在接到发包人通知后48小时内组织维修，否则发包人可委托第三方进行维修，其发生的维修费用从承包人质量保证金中扣除，承包人并承当因此超出的费用，若发包人违此条款不提醒承包人，擅自委托第三方进行维修，责任与维修费由甲方承担。

　　十三、争议

　　双方约定，在履行合同过程中产生争议时：向合同签订地人民法院诉讼。

　　十四、合同生效与终止

　　本合同双方签字盖章后生效，结算清所有款项后终止。

　　十五、合同份数

　　本合同一式肆份，甲乙双方各执贰份。

　　十六、合同签订地：

　　甲方(公章)：_________乙方(公章)：_________

　　法定代表人(签字)：_________法定代表人(签字)：_________

　　_________年____月____日_________年____月____日

外墙保温承包合同4

　　发包人：(以下简称甲方)

　　承包人：(以下简称乙方)

　　依照《中华人民共和国合同法》《中华人民共和国建筑法》及其它有关法律。行政法规，遵循*等、自愿，公*和诚实信用的原则，双方就外墙保温施工事项协商一致。订立本合同。

　　一：工程名称：外墙外保温施工工程。

　　二：工程地址：

　　三：承包内容：包工包料：(所有的外墙外保温作业面，水泥砂浆、线条粉刷和安装)。设计保温材料：。

　　四：合同价款

　　1：合同单价每*方 元。

　　2：付款方式：

　　工程完工后，付总工程款 ，下余部分工程款外墙漆完毕后一次付清。

　　五、甲乙双方责任：

　　1、甲方保证施工和生活用水电量的要求。

　　2、施工用垂直运输、施工图纸及技术交底，甲方正常供应。

　　3、甲方负责协调乙方与其他分包单位的配合工作。

　　4、乙方根据甲方提出的要求和有关技术说明，进行施工并提供相关材料，以确保整个施工的顺利进行。

　　5、乙方必须听甲方领导，按照技术规范、标准、规程进行，做到安全文明施工。

　　6、已方自行检查外脚手架，水电等，是否符合安全施工要求，如有问题上报甲方维修，达到施工要求。

　　7、乙方应每时每刻对新老工人进行安全知识教育，牢固树立“安全第一，预防为主”的思想，严格按照建筑施工安全技术操作规程操作，如有违反操作造成的大、小安全事故，均由当事人负责(包括法律责任)，甲方不承担一切的.损失和责任。

　　8、甲方不及时按合同进度付款，乙方有权停工，在停工期间造成的经济损失由甲方承担(包括吊蓝租赁费入工人工资)。

　　9、在停工期间甲方不得随便更换其他单位供应材料和施工。

　　六、施工工期：从 年 月 日到 年 月 日

　　七、工期顺延：

　　1、在施工中因停水、停电，连续影响8小时以上;

　　2、未按合同规定拨付工程款而影响施工进度时;

　　3、因遇不可抗力现象而影响工程进度时;

　　4、与保温作业面交接的其他工作操作影响保温时，工期相应顺延。

　　八、工程质量标准：满足施工要求符合验收标准。

　　九、合同纠纷的解决方式，甲乙双方进行调解，调解不成，依次向当地人民法院起诉。

　　十、本合同签订后，甲乙又方如果需补充修改时，经双方协商一致后，可签订补充协议，作为本合同的补充合同。

　　本合同一式__________分，甲乙双方各执________份，合同自双方签字之日起生效，结清工程款后自行终止。

　　甲方(公章)：_________乙方(公章)：_________

　　法定代表人(签字)：_________法定代表人(签字)：_________

　　_________年____月____日_________年____月____日

外墙保温承包合同5

　　发包人：________ (以下简称甲方)承包人：________ (以下简称乙方)

　　依照《中华人民共和国民法典》《中华人民共和国建筑法》及其它有关法律。行政法规，遵循*等、自愿，公*和诚实信用的原则，双方就外墙保温施工事项协商一致。订立本合同。

　　一：工程名称：外墙外保温施工工程。

　　二：工程地址：________

　　三：承包内容：包工包料：(所有的外墙外保温作业面，水泥砂浆、线条粉刷和安装)。设计保温材料：

　　四：合同价款

　　1：合同单价每*方________元。

　　2：付款方式：

　　工程完工后，付总工程款，下余部分工程款外墙漆完毕后一次付清。

　　五、甲乙双方责任：

　　1、甲方保证施工和生活用水电量的要求。

　　2、施工用垂直运输、施工图纸及技术交底，甲方正常供应。

　　3、甲方负责协调乙方与其他分包单位的`配合工作。

　　4、乙方根据甲方提出的要求和有关技术说明，进行施工并提供相关材料，以确保整个施工的顺利进行。

　　甲方：________代表：________

　　乙方：________代表：________

　　________年____月____日

外墙保温承包合同6

　　甲方：_______________________________

　　乙方：_______________________________

　　依据《建筑法》《合同法》及相关的国家法律、法规，经过甲、乙双方充分协商，本着互惠互利、*等、自愿、公*、诚信的原则，甲方现将________________________(工程名称)外墙保温及外墙真石漆、内墙腻子以包工包料方式发包给乙方施工。为了保证双方的合法权益，经甲乙双方协商达成以下和约签订此合同。

　　一、工程概况：

　　1、工程名称：_______________________________________

　　2、工程地点：_______________________________________

　　3、工程内容：_______________________________________

　　4、承包方式：_______________________________________

　　二、工程承包范围：

　　施工蓝图所包括的所有外墙和楼梯道保温、外墙真石漆、内墙两遍腻子的人工及材料。

　　三、合同工期：

　　1、工程从_____年____月____日开始至____年____月____日结束，工程有效工期为_________天。

　　2、乙方必须按照甲方编制的施工进度计划进行合理安排施工，雨季和其它客观因素影响工期的，可由甲乙双方协商解决。

　　3、如因甲方进度影响工期，则工期相应顺延。

　　四、质量要求：

　　1、乙方应依据《建筑工程施工质量验收统一标准》(GB50300-20_)、《建筑装饰装修质量验收规范》(GB50210-20_)及相关的国家规范和外保温施工工艺施工。

　　2、乙方必须建立完善的质量管理负责制，施工质量以项目部、监理单位、建设单位和市质量监督站验收合格为准。如由于乙方原因，达不到质量要求的，由此发生的返工、重新施工等一切费用(包括相应的材料费用和人工费)有乙方负担，并承担一切质量后果和经济损失。

　　3、外墙必须*整、坚实、起皮、裂缝和空鼓等影响外墙饰面施工的质量缺陷。外墙施工过程中必须做到工完场清。

　　4、乙方在施工过程中必须听从项目部的指挥、严格按照国家施工规范施工，否则项目部将对乙方采取相应的经济处罚措施。

　　五、工程造价：

　　外墙保温施工工程量按实际面积实算计量，综合单价 元/㎡;真石漆按实际面积计量，单价 元/㎡;内墙腻子按建筑面积计算，单价元/㎡。如楼梯等其它地方需要刷涂料，则价格另计。(以上价格不含税，不含外墙脚手架使用费)

　　六、付款方式及结算：

　　1、此工程款30%用现金支付，剩余70%用房屋抵顶

　　2、工程量依据施工蓝图进行确定。

　　3、合同签订后乙方可先行选择顶账房屋预售，待工程量足够支付所选房屋的.房款后，甲方应将所选房屋的整套手续办理至乙方或乙方指定人名下，剩余工程款根据双方付款约定，再进行支付。

　　4、工程施工完毕且验收合格后，保留3%的质量保修金，半年后无质量问题甲方应付清余款。

　　七、甲方的责任：

　　1、甲方在乙方进场前2日，为乙方提供施工用水和用电，满足乙方用水用电。

　　2、甲方负责协调其它工种之间的施工配合。

　　八、乙方的责任：

　　1、乙方应按照项目部和监督单位的要求和相应国家施工规范及外保温施工工艺施工。乙方依据甲方的施工进度合理安排施工，服从项目管理，不得以任何理由拖延工期。(如由于客观原因需顺延工期的，需和项目部和监理单位沟通协调。

　　2、乙方进入施工现场的作业人员，必须熟悉外墙外保温施工工艺并能熟练操作，非专业人员禁止外墙操作。乙方作业人员的吃住有乙方统一安排。

　　3、工程验收后，保修期内乙方应随叫随修，否则甲方有权委托其他人员进行维修，费用从乙方维修金中扣除，乙方负责由此产生的后果。

　　4、乙方在施工过程中，要建立完整的安全保障体系，安排专人定时定点检查施工机械和施工操作人员的安全防护用品。依据安全技术规程正确施工，严禁违规操作，否则发生的一切安全事故由乙方全部承担。

　　5、乙方应严格依据***操作规程及文明施工标准进行施工，否则甲方有权依据项目管理处罚管理办法对乙方采取处罚措施。乙方在工程完成后，及时清理施工现场的建筑垃圾，保持施工现场的清洁，做到工完场清。

　　九、其它事项：

　　本合同如有未尽事项，甲乙双方可另行协商签定补充协议，补充协议于本合同同具法律效力。

　　十、补充事项

　　本协议一式两份，甲乙双方各执一份，签字、盖章后开始生效。

　　甲方(公章)：_________乙方(公章)：_________

　　法定代表人(签字)：_________法定代表人(签字)：_________

　　_________年____月____日_________年____月____日

外墙保温承包合同7

　　发包方：（甲方）xxx

　　承包方：（乙方）

　　经甲乙双方协商同意，依照《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及其它有关法律、行政法规，遵循*等、自愿、公*和诚实守信的原则，双方就外墙保温工程和外墙涂料工程事项协商一致订立本合同。

　　一、工程楼号：xxx，*米以图纸面积为准。

　　二、工程名称：xxx

　　三、工程地点：xxx

　　四、承包范围：乙方包工包料，保温工程和滩涂工程价位为135元/㎡，其中滩涂占30元。

　　五、付款方式

　　±0以下材料由甲方提供，给追加人工费。±0以上按每八层结算一次，结工程总造价的60%，其余30%待交经验收合格后付清，剩余10%为质保金，在交工验收合格后半年之内没有任何质量问题一次性付清。

　　六、合同工期：按工程进度和项目部要求为准。

　　七、技术要求：甲方应向乙方提供图纸、相关技术资料，在施工过程中如有变更应出具变更通知单。

　　八、违约责任

　　1、乙方应在合同规定期限内完成施工（不可抗力或甲

　　方责任除外），如因乙方原因影响工程进度，并给甲方造成损失的`，乙方承担所造成的全部损失。

　　2、甲方需按合同约定的支付方式按期支付工程款，如因工程款不到位而产生延误工期责任由甲方承担。

　　3、甲方应为乙方提供必须的施工条件（如水、电、场地到位后等）。

　　4、施工当中水、电、设备由乙方自行承担。

　　九、施工单位所进的材料由甲方管理人员认可后便于使用，其中主要材料由甲方提供，由市场价格为标准。

　　十、该合同一式两份，甲乙双方各执一份。

　　十一、该合同手填部分与文体具有同等法律效力。 十二、甲乙双方签字、盖章后本合同生效。

　　甲方：（签字盖章） 电话：

　　乙方：（签字） 电话：

　　年月日

外墙保温承包合同8

　　发包人(全称)：

　　承包人(全称)：

　　依照《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及其他有关法律、行政法规，遵循*等、自愿、公*和诚实信用的原则，双方就本外墙保温工程施工事项协商一致，订立本合同。

　　工程概况：

　　工程名称：

　　工程地点：

　　工程内容：

　　工程承包范围：

　　承包范围：合同内每栋单体楼外墙胶粘50厚板保温层;外表面胶粘标准网格布;安装高强塑料铆钉。

　　合同工期：

　　工期：按项目总进度及甲方要求为准

　　如果因发包方原因或建筑物主体不能进入外墙保温施工工序，工期应顺延。

　　标准、规范及有关技术文件：

　　施工过程严格按照《宁夏**自治区外墙保温应用技术规程(db6404

　　8)》执行。

　　引用标准：

　　绝缘用挤塑聚苯乙烯泡沫塑料()》gb10801.2-

　　玻璃纤维制品实验方法》(c176199

　　6)

　　康克外墙隔热保温系统施工规程》

　　质量标准及验收办法：

　　1、工程施工及验评办法严格执行《宁夏**自治区外墙保温应用技术规程(db6404

　　8)》。

　　2、质量等级：合格

　　3、质量等级经质检部门，监理单位，建设单位验评后达不到合同规定标准，由承包方无偿返修，达到合同规定质量等级后方可交工。

　　技术资料、图纸及其它材料的提供办法：

　　1、发包人向承包人提供图纸、相关技术资料，在施工过程中如有变更应出具变更通知单。

　　2、承包人在施工前向发包人提**品*期检测报告，产品合格证，施工工艺及施工技术规程等。

　　合同价款及付款方式：

　　1、外墙外保温每*方米造价为：68元(外墙挂板);70元(外墙挂石材)，工程量以实际结算为准。

　　2、付款方式：

　　1)、合同签定后，发包人应按承包人施工进度进行付款，待外墙外保温工程竣工后发包人应向承包人支付本合同暂定价款的85%。

　　2)、工程整体竣工且验收合格后，发包人须向承包人支付完实际结算后工程总价款的'90%，剩余的10%作为保修款保修期结束后付清。本工程保修期为________年。

　　3)、在发包人确认承包人施工工程量且签字认可后，30天内付清工程款。

　　违约责任：

　　1、承包方违约责任：

　　1)、承包人应在合同规定期限内完成施工(不可抗力或发包人责任除外)。

　　2)、如因承包人原因影响工程进度并给发包人造成损失的，承包人承担所造成的全部损失。

　　3)、如在保值期内发生质量问题，承包人负责赔偿因质量问题而产生的损失。

　　4)、如保温效果达不到有关规定的要求，承包人负责赔偿因此而产生的损失。

　　2、发包人违约责任：

　　1)、发包人需按合同约定的支付方式按期支付工程款。因工程款不到位而产生的延误工期责任由发包人承担。

　　2)、发包人应为承包人提供必须的施工条件，如施工条件达不到而产生的延误工期责任由发包人承担。

　　合同的有效性：

　　本合同双方签字盖章后即视为有效且具有法律效力。有效期自双方签订本合同之日起至工程款全部付完时止。

　　十、合同履行中，如一方需要修改或终止，须在____日前提出，要有书面文件为据，如发生纠纷，双方先行协商，协商不成则按《合同法》的有关规定解决。

　　十一、其他约定事项：双方协商解决。

　　十二、本合同共四页一式肆份。发包人贰份、承包人贰份。

　　发包人(盖章)：承包人(盖章)：

　　经办人(签字)：经办人(签字)：

　　________年____月____日________年____月____日

外墙保温承包合同菁选扩展阅读

外墙保温承包合同菁选（扩展1）

——外墙保温承包合同菁选

外墙保温承包合同(8篇)

　　随着法律法规不断完善，人们越发重视合同，合同的法律效力与日俱增，签订合同能*衡双方当事人的*等地位。那么我们拟定合同的时候需要注意什么问题呢？下面是小编为大家收集的外墙保温承包合同，欢迎大家分享。

外墙保温承包合同1

　　发包人：(以下简称甲方)

　　承包人：(以下简称乙方)

　　依照《中华人民共和国合同法》《中华人民共和国建筑法》及其它有关法律。行政法规，遵循*等、自愿，公*和诚实信用的原则，双方就外墙保温施工事项协商一致。订立本合同。

　　一：工程名称：外墙外保温施工工程。

　　二：工程地址：

　　三：承包内容：包工包料：(所有的外墙外保温作业面，水泥砂浆、线条粉刷和安装)。设计保温材料：。

　　四：合同价款

　　1：合同单价每*方 元。

　　2：付款方式：

　　工程完工后，付总工程款 ，下余部分工程款外墙漆完毕后一次付清。

　　五、甲乙双方责任：

　　1、甲方保证施工和生活用水电量的要求。

　　2、施工用垂直运输、施工图纸及技术交底，甲方正常供应。

　　3、甲方负责协调乙方与其他分包单位的配合工作。

　　4、乙方根据甲方提出的要求和有关技术说明，进行施工并提供相关材料，以确保整个施工的顺利进行。

　　5、乙方必须听甲方领导，按照技术规范、标准、规程进行，做到安全文明施工。

　　6、已方自行检查外脚手架，水电等，是否符合安全施工要求，如有问题上报甲方维修，达到施工要求。

　　7、乙方应每时每刻对新老工人进行安全知识教育，牢固树立“安全第一，预防为主”的思想，严格按照建筑施工安全技术操作规程操作，如有违反操作造成的大、小安全事故，均由当事人负责(包括法律责任)，甲方不承担一切的`损失和责任。

　　8、甲方不及时按合同进度付款，乙方有权停工，在停工期间造成的经济损失由甲方承担(包括吊蓝租赁费入工人工资)。

　　9、在停工期间甲方不得随便更换其他单位供应材料和施工。

　　六、施工工期：从 年 月 日到 年 月 日

　　七、工期顺延：

　　1、在施工中因停水、停电，连续影响8小时以上;

　　2、未按合同规定拨付工程款而影响施工进度时;

　　3、因遇不可抗力现象而影响工程进度时;

　　4、与保温作业面交接的其他工作操作影响保温时，工期相应顺延。

　　八、工程质量标准：满足施工要求符合验收标准。

　　九、合同纠纷的解决方式，甲乙双方进行调解，调解不成，依次向当地人民法院起诉。

　　十、本合同签订后，甲乙又方如果需补充修改时，经双方协商一致后，可签订补充协议，作为本合同的补充合同。

　　本合同一式__________分，甲乙双方各执________份，合同自双方签字之日起生效，结清工程款后自行终止。

　　甲方(公章)：_________乙方(公章)：_________

　　法定代表人(签字)：_________法定代表人(签字)：_________

　　_________年____月____日_________年____月____日

外墙保温承包合同2

　　发包方：（甲方）xxx

　　承包方：（乙方）

　　经甲乙双方协商同意，依照《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及其它有关法律、行政法规，遵循*等、自愿、公*和诚实守信的原则，双方就外墙保温工程和外墙涂料工程事项协商一致订立本合同。

　　一、工程楼号：xxx，*米以图纸面积为准。

　　二、工程名称：xxx

　　三、工程地点：xxx

　　四、承包范围：乙方包工包料，保温工程和滩涂工程价位为135元/㎡，其中滩涂占30元。

　　五、付款方式

　　±0以下材料由甲方提供，给追加人工费。±0以上按每八层结算一次，结工程总造价的60%，其余30%待交经验收合格后付清，剩余10%为质保金，在交工验收合格后半年之内没有任何质量问题一次性付清。

　　六、合同工期：按工程进度和项目部要求为准。

　　七、技术要求：甲方应向乙方提供图纸、相关技术资料，在施工过程中如有变更应出具变更通知单。

　　八、违约责任

　　1、乙方应在合同规定期限内完成施工（不可抗力或甲

　　方责任除外），如因乙方原因影响工程进度，并给甲方造成损失的，乙方承担所造成的全部损失。

　　2、甲方需按合同约定的`支付方式按期支付工程款，如因工程款不到位而产生延误工期责任由甲方承担。

　　3、甲方应为乙方提供必须的施工条件（如水、电、场地到位后等）。

　　4、施工当中水、电、设备由乙方自行承担。

　　九、施工单位所进的材料由甲方管理人员认可后便于使用，其中主要材料由甲方提供，由市场价格为标准。

　　十、该合同一式两份，甲乙双方各执一份。

　　十一、该合同手填部分与文体具有同等法律效力。 十二、甲乙双方签字、盖章后本合同生效。

　　甲方：（签字盖章） 电话：

　　乙方：（签字） 电话：

　　年月日

外墙保温承包合同3

　　发包人(全称)：

　　承包人(全称)：

　　依照《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及其他有关法律、行政法规，遵循*等、自愿、公*和诚实信用的原则，双方就本外墙保温工程施工事项协商一致，订立本合同。

　　工程概况：

　　工程名称：

　　工程地点：

　　工程内容：

　　工程承包范围：

　　承包范围：合同内每栋单体楼外墙胶粘50厚板保温层;外表面胶粘标准网格布;安装高强塑料铆钉。

　　合同工期：

　　工期：按项目总进度及甲方要求为准

　　如果因发包方原因或建筑物主体不能进入外墙保温施工工序，工期应顺延。

　　标准、规范及有关技术文件：

　　施工过程严格按照《宁夏**自治区外墙保温应用技术规程(db6404

　　8)》执行。

　　引用标准：

　　绝缘用挤塑聚苯乙烯泡沫塑料()》gb10801.2-

　　玻璃纤维制品实验方法》(c176199

　　6)

　　康克外墙隔热保温系统施工规程》

　　质量标准及验收办法：

　　1、工程施工及验评办法严格执行《宁夏**自治区外墙保温应用技术规程(db6404

　　8)》。

　　2、质量等级：合格

　　3、质量等级经质检部门，监理单位，建设单位验评后达不到合同规定标准，由承包方无偿返修，达到合同规定质量等级后方可交工。

　　技术资料、图纸及其它材料的提供办法：

　　1、发包人向承包人提供图纸、相关技术资料，在施工过程中如有变更应出具变更通知单。

　　2、承包人在施工前向发包人提**品*期检测报告，产品合格证，施工工艺及施工技术规程等。

　　合同价款及付款方式：

　　1、外墙外保温每*方米造价为：68元(外墙挂板);70元(外墙挂石材)，工程量以实际结算为准。

　　2、付款方式：

　　1)、合同签定后，发包人应按承包人施工进度进行付款，待外墙外保温工程竣工后发包人应向承包人支付本合同暂定价款的85%。

　　2)、工程整体竣工且验收合格后，发包人须向承包人支付完实际结算后工程总价款的90%，剩余的10%作为保修款保修期结束后付清。本工程保修期为________年。

　　3)、在发包人确认承包人施工工程量且签字认可后，30天内付清工程款。

　　违约责任：

　　1、承包方违约责任：

　　1)、承包人应在合同规定期限内完成施工(不可抗力或发包人责任除外)。

　　2)、如因承包人原因影响工程进度并给发包人造成损失的，承包人承担所造成的全部损失。

　　3)、如在保值期内发生质量问题，承包人负责赔偿因质量问题而产生的损失。

　　4)、如保温效果达不到有关规定的要求，承包人负责赔偿因此而产生的损失。

　　2、发包人违约责任：

　　1)、发包人需按合同约定的支付方式按期支付工程款。因工程款不到位而产生的.延误工期责任由发包人承担。

　　2)、发包人应为承包人提供必须的施工条件，如施工条件达不到而产生的延误工期责任由发包人承担。

　　合同的有效性：

　　本合同双方签字盖章后即视为有效且具有法律效力。有效期自双方签订本合同之日起至工程款全部付完时止。

　　十、合同履行中，如一方需要修改或终止，须在____日前提出，要有书面文件为据，如发生纠纷，双方先行协商，协商不成则按《合同法》的有关规定解决。

　　十一、其他约定事项：双方协商解决。

　　十二、本合同共四页一式肆份。发包人贰份、承包人贰份。

　　发包人(盖章)：承包人(盖章)：

　　经办人(签字)：经办人(签字)：

　　________年____月____日________年____月____日

外墙保温承包合同4

　　发包人（全称）：

　　承包人（全称）： 深圳市建愿建筑轻质板材有限公司

　　依照《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及其他有关法律、行政法规，遵循*等、自愿、公*和诚实信用的原则，双方就本外墙保温工程施工事项协商一致，订立本合同。

　　一、工程概况：

　　工程名称：

　　工程地点：

　　工程内容：

　　二、工程承包范围：

　　承包范围： 合同内每栋单体楼外墙做30mm厚聚苯颗粒保温砂浆抹灰外墙外保温系统。

　　三、合同工期：

　　工期：

　　如果因发包方原因或建筑物主体不能进入外墙保温施工工序，工期应顺延。

　　四、标准、规范及有关技术文件：

　　基层墙体应符合《混凝土结构工程施工质量验收规范》（GB 50204—20xx）和《砌体工程施工质量验收规范》（GB 50203—20xx）及相应基层墙体质量验收规范的要求，保温施工前应会同相关部门做好结构验收的确认。如基层墙体偏差过大，则应抹砂浆找*。

　　施工过程严格按照《国家行业标准外墙保温工程技术规程 （JGJ 144—20xx）》执行。

　　引用标准：

　　《胶粉聚苯颗粒外墙外保温系统》（JG 158—20xx）中的相关要求。

　　《玻璃纤维制品实验方法》（JC176—1996）

　　质量标准及验收办法：

　　1、工程施工及验评办法严格执行《国家行业标准外墙保温工程技术规程 （JGJ 144—20xx）》执行。

　　2、质量等级：合格

　　3、质量等级经质检部门，监理单位，建设单位验评后达不到合同规定标准，由承包方无偿返修，达到合同规定质量等级后方可交工。

　　五、技术资料、图纸及其它材料的提供办法：

　　1、发包人向承包人提供图纸、相关技术资料，在施工过程中如有变更应出具变更通知单。

　　2、承包人在施工前向发包人提**品*期检测报告，产品合格证，施工工艺及施工技术规程等。

　　六、合同价款及付款方式：

　　1、外墙外保温每*方米造价为： ），工程量以实际结算为准。

　　2、付款方式：

　　1）、合同签定后，发包人应按承包人施工进度进行付款，待外墙外保温工程竣工后发包人应向承包人支付本合同暂定价款的85％。

　　2）、外墙工程整体竣工且验收合格后，发包人须向承包人支付完实际结算后工程总价款的90％，剩余的10％等工程全部完工验收后付清。本工程保修期为一年。

　　3）、在发包人确认承包人施工工程量且签字认可后，30天内付清工程款。

　　七、违约责任：

　　1、承包方违约责任：

　　1）、承包人应在合同规定期限内完成施工（不可抗力或发包人责任除外）。

　　2）、如因承包人原因影响工程进度并给发包人造成损失的，承包人承担所造成的全部损失。

　　3）、如在保值期内发生质量问题，承包人负责赔偿因质量问题而产生的损失。

　　4）、如保温效果达不到有关规定的要求，承包人负责赔偿因此而产生的.损失。

　　2、发包人违约责任：

　　1）、发包人需按合同约定的支付方式按期支付工程款。因工程款不到位而产生的延误工期责任由发包人承担。

　　2）、发包人应为承包人提供必须的施工条件，如施工条件达不到而产生的延误工期责任由发包人承担。

　　八、合同的有效性：

　　本合同双方签字盖章后即视为有效且具有法律效力。有效期自双方签订本合同之日起至工程款全部付完时止。

　　十、合同履行中，如一方需要修改或终止，须在7日前提出，要有书面文件为据，如发生纠纷，双方先行协商，协商不成则按《合同法》的有关规定解决。

　　十一、其他约定事项：双方协商解决。

　　十二、本合同共四页一式肆份。发包人贰份、承包人贰份。

　　发包人（盖章）： 承包人（盖章）：

　　经办人（签字）： 经办人（签字）：

　　年 月 日 年 月 日

外墙保温承包合同5

　　发包人：________ (以下简称甲方)承包人：________ (以下简称乙方)

　　依照《中华人民共和国民法典》《中华人民共和国建筑法》及其它有关法律。行政法规，遵循*等、自愿，公*和诚实信用的原则，双方就外墙保温施工事项协商一致。订立本合同。

　　一：工程名称：外墙外保温施工工程。

　　二：工程地址：________

　　三：承包内容：包工包料：(所有的外墙外保温作业面，水泥砂浆、线条粉刷和安装)。设计保温材料：

　　四：合同价款

　　1：合同单价每*方________元。

　　2：付款方式：

　　工程完工后，付总工程款，下余部分工程款外墙漆完毕后一次付清。

　　五、甲乙双方责任：

　　1、甲方保证施工和生活用水电量的'要求。

　　2、施工用垂直运输、施工图纸及技术交底，甲方正常供应。

　　3、甲方负责协调乙方与其他分包单位的配合工作。

　　4、乙方根据甲方提出的要求和有关技术说明，进行施工并提供相关材料，以确保整个施工的顺利进行。

　　甲方：________代表：________

　　乙方：________代表：________

　　________年____月____日

外墙保温承包合同6

　　发包人(全称)：(以下简称甲方)

　　承包人(全称)：(以下简称乙方)

　　依照《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及其他有关法律、行政法规，遵循*等、自愿、公*和诚实信用的原则，双方就本建设工程施工事项协商一致，订立本合同。

　　一、工程名称：

　　二、地址：。

　　三、承包内容：EPS外墙外保温系统

　　四、承包方式：包工包料

　　五、工程总价及付款方式：

　　1、工程单价： /㎡(包括材料、施工、运输)

　　2、工程量：暂定㎡，工程量结算根据实际施工面积、变更及建设单位签证据实结算。

　　3、工程总价：元人民币。

　　4、付款方式：

　　(1)、乙方材料、人工进场后7个工作日内支付合同总额的60%;

　　(2)、单项工程完工验收合格后5日内支付至合同总额的95%;

　　(3)、余款5%自工程竣工验收一年且无质量问题的1个月内付清。

　　六、施工工期：20天(甲方具备施工条件提前5天通知乙方)。

　　由于气候等因素造成的停工，工期自然顺延;乙方如遇施工障碍需和甲方协商，经甲方同意可以适当延长;工期如有改变，甲方须提前一周通知乙方。由于工期改变误工造成的直接误工损失，由责任方负责。

　　七、工程条件

　　为了保证工程质量，甲方必须提供以下条件：

　　A.施工基面满足相关规范要求。

　　B.提供施工所需脚手架，进入现场交叉施工时双方配合。

　　C.施工现场所需水、电。

　　八、工程管理

　　1、乙方按经甲方批准的设计施工方案进行施工，任何一方不得任意更改设计，如发现设计与实际情况不符时，经双方研究决定。

　　2、乙方施工人员进入现场时，甲方协助提供施工过程中的.用电、用气、用水以及施工用的储藏场地。

　　3、乙方进入施工现场与生产单位方面的配合，由甲方现场代表进行协调，服从甲方的统一管理。

　　5、现场代表：

　　甲方派为工地全权代表。

　　乙方派为工地全权代表。

　　九、工程质量：

　　1、工程质量符合国家相关规范，由于产品质量及施工出现的问题，由乙方负责。工程质量保修期一年，保质期五年，保证不开裂不变形。

　　2、乙方必须按规定对施工现场成品进行保护，费用已含在合同价款内。

　　3、工程完工后由于甲方保管不当及甲方使用不当出现的问题，由甲方负责。

　　4、本工程不得分包，如需分包必须得到甲方书面同意，否则视为违约。

　　十、安全施工：

　　1、乙方施工人员进入施工现场，甲方事先对施工人员进行三级安全教育。

　　2、遵守甲方管理，遵守建设单位的各项安全管理制度，严格按安全标准组织施工，并随时接受行业安全检查人员依法实施的监督检查，接受保安的管理。进入现场须办理出入证。

　　3、由施工方所造成的施工质量事故及个人伤亡事故，由施工方承担。

　　4、乙方按文明施工要求组织施工，保持场地整洁卫生，建筑垃圾按甲方指定地点堆放，费用已含在合同价款内。

　　十一、违约责任：应由违约方承担所造成的全部损失。

　　1、违约责任：因乙方施工质量、进度不能满足甲方要求时(注：在书面通知后整改仍不能达到要求)，甲方有权要求解除合同，并赔偿因此给甲方造成的损失。

　　2、双方约定的承包人其他违约责任：承包人确保材料及施工质量达到现行验收标准，否则承包人承担由此造成的一切损失并向发包人支付合同价的5%作为赔偿金;

　　十二、工程验收

　　1、乙方材料进场后，提**品合格证书及相关检测报告，甲方如有异议请在一周内提出;如需额外检验测试费用由甲方承担，如检验不合格，因此产生的费用由乙方承担。

　　2、乙方施工完毕后，甲方应及时验收，验收未完之前，甲方不得使用已施工区域，如甲方未经乙方许可使用，即视为验收合格。

　　3、质量保修条款：本工程质量保修期为一年，在质量保修期内如出现质量(材料、施工)问题，发包人有义务发现质量问题时立即提醒承包人，且承包人应在接到发包人通知后48小时内组织维修，否则发包人可委托第三方进行维修，其发生的维修费用从承包人质量保证金中扣除，承包人并承当因此超出的费用，若发包人违此条款不提醒承包人，擅自委托第三方进行维修，责任与维修费由甲方承担。

　　十三、争议

　　双方约定，在履行合同过程中产生争议时：向合同签订地人民法院诉讼。

　　十四、合同生效与终止

　　本合同双方签字盖章后生效，结算清所有款项后终止。

　　十五、合同份数

　　本合同一式肆份，甲乙双方各执贰份。

　　十六、合同签订地：

　　甲方(公章)：_________乙方(公章)：_________

　　法定代表人(签字)：_________法定代表人(签字)：_________

　　_________年____月____日_________年____月____日

外墙保温承包合同7

　　发包方：_________________(甲方)__________

　　承包方：_________________(乙方)

　　经甲乙双方协商同意，依照《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及其它有关法律、行政法规，遵循*等、自愿、公*和诚实守信的原则，双方就外墙保温工程和外墙涂料工程事项协商一致订立本合同。

　　一、工程楼号：______________，*米以图纸面积为准。

　　二、工程名称：______________

　　三、工程地点：______________

　　四、承包范围：_________________乙方包工包料，保温工程和滩涂工程价位为135元/㎡，其中滩涂占30元。

　　五、付款方式

　　±0以下材料由甲方提供，给追加人工费。±0以上按每八层结算一次，结工程总造价的60%，其余30%待交经验收合格后付清，剩余10%为质保金，在交工验收合格后半年之内没有任何质量问题一次性付清。

　　六、合同工期：_________________按工程进度和项目部要求为准。

　　七、技术要求：_________________甲方应向乙方提供图纸、相关技术资料，在施工过程中如有变更应出具变更通知单。

　　八、违约责任

　　1、乙方应在合同规定期限内完成施工(不可抗力或甲方责任除外)，如因乙方原因影响工程进度，并给甲方造成损失的.，乙方承担所造成的全部损失。

　　2、甲方需按合同约定的支付方式按期支付工程款，如因工程款不到位而产生延误工期责任由甲方承担。

　　3、甲方应为乙方提供必须的施工条件(如水、电、场地到位后等)。

　　4、施工当中水、电、设备由乙方自行承担。

　　九、施工单位所进的材料由甲方管理人员认可后便于使用，其中主要材料由甲方提供，由市场价格为标准。

　　十、该合同一式两份，甲乙双方各执一份。

　　十一、该合同手填部分与文体具有同等法律效力。

　　十二、甲乙双方签字、盖章后本合同生效。

　　甲方：_________________(签字盖章)电话：_________________

　　乙方：_________________(签字)电话：_________________

　　_____年_____月____日

　　_____年_____月____日

外墙保温承包合同8

　　甲方：_______________________________

　　乙方：_______________________________

　　依据《建筑法》《合同法》及相关的国家法律、法规，经过甲、乙双方充分协商，本着互惠互利、*等、自愿、公*、诚信的原则，甲方现将________________________(工程名称)外墙保温及外墙真石漆、内墙腻子以包工包料方式发包给乙方施工。为了保证双方的合法权益，经甲乙双方协商达成以下和约签订此合同。

　　一、工程概况：

　　1、工程名称：_______________________________________

　　2、工程地点：_______________________________________

　　3、工程内容：_______________________________________

　　4、承包方式：_______________________________________

　　二、工程承包范围：

　　施工蓝图所包括的所有外墙和楼梯道保温、外墙真石漆、内墙两遍腻子的人工及材料。

　　三、合同工期：

　　1、工程从_____年____月____日开始至____年____月____日结束，工程有效工期为_________天。

　　2、乙方必须按照甲方编制的施工进度计划进行合理安排施工，雨季和其它客观因素影响工期的，可由甲乙双方协商解决。

　　3、如因甲方进度影响工期，则工期相应顺延。

　　四、质量要求：

　　1、乙方应依据《建筑工程施工质量验收统一标准》(GB50300-20_)、《建筑装饰装修质量验收规范》(GB50210-20_)及相关的国家规范和外保温施工工艺施工。

　　2、乙方必须建立完善的质量管理负责制，施工质量以项目部、监理单位、建设单位和市质量监督站验收合格为准。如由于乙方原因，达不到质量要求的，由此发生的返工、重新施工等一切费用(包括相应的材料费用和人工费)有乙方负担，并承担一切质量后果和经济损失。

　　3、外墙必须*整、坚实、起皮、裂缝和空鼓等影响外墙饰面施工的质量缺陷。外墙施工过程中必须做到工完场清。

　　4、乙方在施工过程中必须听从项目部的指挥、严格按照国家施工规范施工，否则项目部将对乙方采取相应的经济处罚措施。

　　五、工程造价：

　　外墙保温施工工程量按实际面积实算计量，综合单价 元/㎡;真石漆按实际面积计量，单价 元/㎡;内墙腻子按建筑面积计算，单价元/㎡。如楼梯等其它地方需要刷涂料，则价格另计。(以上价格不含税，不含外墙脚手架使用费)

　　六、付款方式及结算：

　　1、此工程款30%用现金支付，剩余70%用房屋抵顶

　　2、工程量依据施工蓝图进行确定。

　　3、合同签订后乙方可先行选择顶账房屋预售，待工程量足够支付所选房屋的房款后，甲方应将所选房屋的整套手续办理至乙方或乙方指定人名下，剩余工程款根据双方付款约定，再进行支付。

　　4、工程施工完毕且验收合格后，保留3%的质量保修金，半年后无质量问题甲方应付清余款。

　　七、甲方的责任：

　　1、甲方在乙方进场前2日，为乙方提供施工用水和用电，满足乙方用水用电。

　　2、甲方负责协调其它工种之间的施工配合。

　　八、乙方的'责任：

　　1、乙方应按照项目部和监督单位的要求和相应国家施工规范及外保温施工工艺施工。乙方依据甲方的施工进度合理安排施工，服从项目管理，不得以任何理由拖延工期。(如由于客观原因需顺延工期的，需和项目部和监理单位沟通协调。

　　2、乙方进入施工现场的作业人员，必须熟悉外墙外保温施工工艺并能熟练操作，非专业人员禁止外墙操作。乙方作业人员的吃住有乙方统一安排。

　　3、工程验收后，保修期内乙方应随叫随修，否则甲方有权委托其他人员进行维修，费用从乙方维修金中扣除，乙方负责由此产生的后果。

　　4、乙方在施工过程中，要建立完整的安全保障体系，安排专人定时定点检查施工机械和施工操作人员的安全防护用品。依据安全技术规程正确施工，严禁违规操作，否则发生的一切安全事故由乙方全部承担。

　　5、乙方应严格依据***操作规程及文明施工标准进行施工，否则甲方有权依据项目管理处罚管理办法对乙方采取处罚措施。乙方在工程完成后，及时清理施工现场的建筑垃圾，保持施工现场的清洁，做到工完场清。

　　九、其它事项：

　　本合同如有未尽事项，甲乙双方可另行协商签定补充协议，补充协议于本合同同具法律效力。

　　十、补充事项

　　本协议一式两份，甲乙双方各执一份，签字、盖章后开始生效。

　　甲方(公章)：_________乙方(公章)：_________

　　法定代表人(签字)：_________法定代表人(签字)：_________

　　_________年____月____日_________年____月____日

外墙保温承包合同菁选（扩展2）

——外墙保温承包合同菁选

外墙保温承包合同9篇

　　随着法律知识的普及，合同对我们的帮助越来越大，合同协调着人与人，人与事之间的关系。合同有不同的类型，当然也有不同的目的，下面是小编整理的外墙保温承包合同，仅供参考，欢迎大家阅读。

外墙保温承包合同1

　　发包人（全称）：

　　承包人（全称）： 深圳市建愿建筑轻质板材有限公司

　　依照《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及其他有关法律、行政法规，遵循*等、自愿、公*和诚实信用的原则，双方就本外墙保温工程施工事项协商一致，订立本合同。

　　一、工程概况：

　　工程名称：

　　工程地点：

　　工程内容：

　　二、工程承包范围：

　　承包范围： 合同内每栋单体楼外墙做30mm厚聚苯颗粒保温砂浆抹灰外墙外保温系统。

　　三、合同工期：

　　工期：

　　如果因发包方原因或建筑物主体不能进入外墙保温施工工序，工期应顺延。

　　四、标准、规范及有关技术文件：

　　基层墙体应符合《混凝土结构工程施工质量验收规范》（GB 50204—20xx）和《砌体工程施工质量验收规范》（GB 50203—20xx）及相应基层墙体质量验收规范的要求，保温施工前应会同相关部门做好结构验收的确认。如基层墙体偏差过大，则应抹砂浆找*。

　　施工过程严格按照《国家行业标准外墙保温工程技术规程 （JGJ 144—20xx）》执行。

　　引用标准：

　　《胶粉聚苯颗粒外墙外保温系统》（JG 158—20xx）中的相关要求。

　　《玻璃纤维制品实验方法》（JC176—1996）

　　质量标准及验收办法：

　　1、工程施工及验评办法严格执行《国家行业标准外墙保温工程技术规程 （JGJ 144—20xx）》执行。

　　2、质量等级：合格

　　3、质量等级经质检部门，监理单位，建设单位验评后达不到合同规定标准，由承包方无偿返修，达到合同规定质量等级后方可交工。

　　五、技术资料、图纸及其它材料的提供办法：

　　1、发包人向承包人提供图纸、相关技术资料，在施工过程中如有变更应出具变更通知单。

　　2、承包人在施工前向发包人提**品*期检测报告，产品合格证，施工工艺及施工技术规程等。

　　六、合同价款及付款方式：

　　1、外墙外保温每*方米造价为： ），工程量以实际结算为准。

　　2、付款方式：

　　1）、合同签定后，发包人应按承包人施工进度进行付款，待外墙外保温工程竣工后发包人应向承包人支付本合同暂定价款的85％。

　　2）、外墙工程整体竣工且验收合格后，发包人须向承包人支付完实际结算后工程总价款的90％，剩余的10％等工程全部完工验收后付清。本工程保修期为一年。

　　3）、在发包人确认承包人施工工程量且签字认可后，30天内付清工程款。

　　七、违约责任：

　　1、承包方违约责任：

　　1）、承包人应在合同规定期限内完成施工（不可抗力或发包人责任除外）。

　　2）、如因承包人原因影响工程进度并给发包人造成损失的，承包人承担所造成的.全部损失。

　　3）、如在保值期内发生质量问题，承包人负责赔偿因质量问题而产生的损失。

　　4）、如保温效果达不到有关规定的要求，承包人负责赔偿因此而产生的损失。

　　2、发包人违约责任：

　　1）、发包人需按合同约定的支付方式按期支付工程款。因工程款不到位而产生的延误工期责任由发包人承担。

　　2）、发包人应为承包人提供必须的施工条件，如施工条件达不到而产生的延误工期责任由发包人承担。

　　八、合同的有效性：

　　本合同双方签字盖章后即视为有效且具有法律效力。有效期自双方签订本合同之日起至工程款全部付完时止。

　　十、合同履行中，如一方需要修改或终止，须在7日前提出，要有书面文件为据，如发生纠纷，双方先行协商，协商不成则按《合同法》的有关规定解决。

　　十一、其他约定事项：双方协商解决。

　　十二、本合同共四页一式肆份。发包人贰份、承包人贰份。

　　发包人（盖章）： 承包人（盖章）：

　　经办人（签字）： 经办人（签字）：

　　年 月 日 年 月 日

外墙保温承包合同2

　　发包人(全称)：

　　承包人(全称)：

　　依照《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及其他有关法律、行政法规，遵循*等、自愿、公*和诚实信用的原则，双方就本外墙保温工程施工事项协商一致，订立本合同。

　　工程概况：

　　工程名称：

　　工程地点：

　　工程内容：

　　工程承包范围：

　　承包范围：合同内每栋单体楼外墙胶粘50厚板保温层;外表面胶粘标准网格布;安装高强塑料铆钉。

　　合同工期：

　　工期：按项目总进度及甲方要求为准

　　如果因发包方原因或建筑物主体不能进入外墙保温施工工序，工期应顺延。

　　标准、规范及有关技术文件：

　　施工过程严格按照《宁夏**自治区外墙保温应用技术规程(db6404

　　8)》执行。

　　引用标准：

　　绝缘用挤塑聚苯乙烯泡沫塑料()》gb10801.2-

　　玻璃纤维制品实验方法》(c176199

　　6)

　　康克外墙隔热保温系统施工规程》

　　质量标准及验收办法：

　　1、工程施工及验评办法严格执行《宁夏**自治区外墙保温应用技术规程(db6404

　　8)》。

　　2、质量等级：合格

　　3、质量等级经质检部门，监理单位，建设单位验评后达不到合同规定标准，由承包方无偿返修，达到合同规定质量等级后方可交工。

　　技术资料、图纸及其它材料的提供办法：

　　1、发包人向承包人提供图纸、相关技术资料，在施工过程中如有变更应出具变更通知单。

　　2、承包人在施工前向发包人提**品*期检测报告，产品合格证，施工工艺及施工技术规程等。

　　合同价款及付款方式：

　　1、外墙外保温每*方米造价为：68元(外墙挂板);70元(外墙挂石材)，工程量以实际结算为准。

　　2、付款方式：

　　1)、合同签定后，发包人应按承包人施工进度进行付款，待外墙外保温工程竣工后发包人应向承包人支付本合同暂定价款的85%。

　　2)、工程整体竣工且验收合格后，发包人须向承包人支付完实际结算后工程总价款的90%，剩余的10%作为保修款保修期结束后付清。本工程保修期为________年。

　　3)、在发包人确认承包人施工工程量且签字认可后，30天内付清工程款。

　　违约责任：

　　1、承包方违约责任：

　　1)、承包人应在合同规定期限内完成施工(不可抗力或发包人责任除外)。

　　2)、如因承包人原因影响工程进度并给发包人造成损失的，承包人承担所造成的全部损失。

　　3)、如在保值期内发生质量问题，承包人负责赔偿因质量问题而产生的损失。

　　4)、如保温效果达不到有关规定的要求，承包人负责赔偿因此而产生的损失。

　　2、发包人违约责任：

　　1)、发包人需按合同约定的`支付方式按期支付工程款。因工程款不到位而产生的延误工期责任由发包人承担。

　　2)、发包人应为承包人提供必须的施工条件，如施工条件达不到而产生的延误工期责任由发包人承担。

　　合同的有效性：

　　本合同双方签字盖章后即视为有效且具有法律效力。有效期自双方签订本合同之日起至工程款全部付完时止。

　　十、合同履行中，如一方需要修改或终止，须在____日前提出，要有书面文件为据，如发生纠纷，双方先行协商，协商不成则按《合同法》的有关规定解决。

　　十一、其他约定事项：双方协商解决。

　　十二、本合同共四页一式肆份。发包人贰份、承包人贰份。

　　发包人(盖章)：承包人(盖章)：

　　经办人(签字)：经办人(签字)：

　　________年____月____日________年____月____日

外墙保温承包合同3

　　甲方：_______________________________

　　乙方：_______________________________

　　依据《建筑法》《合同法》及相关的国家法律、法规，经过甲、乙双方充分协商，本着互惠互利、*等、自愿、公*、诚信的原则，甲方现将________________________(工程名称)外墙保温及外墙真石漆、内墙腻子以包工包料方式发包给乙方施工。为了保证双方的合法权益，经甲乙双方协商达成以下和约签订此合同。

　　一、工程概况：

　　1、工程名称：_______________________________________

　　2、工程地点：_______________________________________

　　3、工程内容：_______________________________________

　　4、承包方式：_______________________________________

　　二、工程承包范围：

　　施工蓝图所包括的所有外墙和楼梯道保温、外墙真石漆、内墙两遍腻子的人工及材料。

　　三、合同工期：

　　1、工程从_____年____月____日开始至____年____月____日结束，工程有效工期为_________天。

　　2、乙方必须按照甲方编制的施工进度计划进行合理安排施工，雨季和其它客观因素影响工期的，可由甲乙双方协商解决。

　　3、如因甲方进度影响工期，则工期相应顺延。

　　四、质量要求：

　　1、乙方应依据《建筑工程施工质量验收统一标准》(GB50300-20_)、《建筑装饰装修质量验收规范》(GB50210-20_)及相关的国家规范和外保温施工工艺施工。

　　2、乙方必须建立完善的.质量管理负责制，施工质量以项目部、监理单位、建设单位和市质量监督站验收合格为准。如由于乙方原因，达不到质量要求的，由此发生的返工、重新施工等一切费用(包括相应的材料费用和人工费)有乙方负担，并承担一切质量后果和经济损失。

　　3、外墙必须*整、坚实、起皮、裂缝和空鼓等影响外墙饰面施工的质量缺陷。外墙施工过程中必须做到工完场清。

　　4、乙方在施工过程中必须听从项目部的指挥、严格按照国家施工规范施工，否则项目部将对乙方采取相应的经济处罚措施。

　　五、工程造价：

　　外墙保温施工工程量按实际面积实算计量，综合单价 元/㎡;真石漆按实际面积计量，单价 元/㎡;内墙腻子按建筑面积计算，单价元/㎡。如楼梯等其它地方需要刷涂料，则价格另计。(以上价格不含税，不含外墙脚手架使用费)

　　六、付款方式及结算：

　　1、此工程款30%用现金支付，剩余70%用房屋抵顶

　　2、工程量依据施工蓝图进行确定。

　　3、合同签订后乙方可先行选择顶账房屋预售，待工程量足够支付所选房屋的房款后，甲方应将所选房屋的整套手续办理至乙方或乙方指定人名下，剩余工程款根据双方付款约定，再进行支付。

　　4、工程施工完毕且验收合格后，保留3%的质量保修金，半年后无质量问题甲方应付清余款。

　　七、甲方的责任：

　　1、甲方在乙方进场前2日，为乙方提供施工用水和用电，满足乙方用水用电。

　　2、甲方负责协调其它工种之间的施工配合。

　　八、乙方的责任：

　　1、乙方应按照项目部和监督单位的要求和相应国家施工规范及外保温施工工艺施工。乙方依据甲方的施工进度合理安排施工，服从项目管理，不得以任何理由拖延工期。(如由于客观原因需顺延工期的，需和项目部和监理单位沟通协调。

　　2、乙方进入施工现场的作业人员，必须熟悉外墙外保温施工工艺并能熟练操作，非专业人员禁止外墙操作。乙方作业人员的吃住有乙方统一安排。

　　3、工程验收后，保修期内乙方应随叫随修，否则甲方有权委托其他人员进行维修，费用从乙方维修金中扣除，乙方负责由此产生的后果。

　　4、乙方在施工过程中，要建立完整的安全保障体系，安排专人定时定点检查施工机械和施工操作人员的安全防护用品。依据安全技术规程正确施工，严禁违规操作，否则发生的一切安全事故由乙方全部承担。

　　5、乙方应严格依据***操作规程及文明施工标准进行施工，否则甲方有权依据项目管理处罚管理办法对乙方采取处罚措施。乙方在工程完成后，及时清理施工现场的建筑垃圾，保持施工现场的清洁，做到工完场清。

　　九、其它事项：

　　本合同如有未尽事项，甲乙双方可另行协商签定补充协议，补充协议于本合同同具法律效力。

　　十、补充事项

　　本协议一式两份，甲乙双方各执一份，签字、盖章后开始生效。

　　甲方(公章)：_________乙方(公章)：_________

　　法定代表人(签字)：_________法定代表人(签字)：_________

　　_________年____月____日_________年____月____日

外墙保温承包合同4

　　发包人（全称）：_________________

　　承包人（全称）：_________________

　　依照《民法典》《中华人民共和国建筑法》及其他有关法律、行政法规，遵循*等、自愿、公*和诚实信用的原则，双方就本外墙保温工程施工事项协商一致，订立本合同。

　　一、工程概况：

　　工程名称：_______________________________

　　工程地点：_______________________________

　　工程内容：_______________________________

　　二、工程承包范围：

　　承包范围：合同内每栋单体楼外墙做30mm厚聚苯颗粒保温砂浆抹灰外墙外保温系统。

　　三、合同工期：

　　工期：_______________________________

　　如果因发包方原因或建筑物主体不能进入外墙保温施工工序，工期应顺延。

　　四、标准、规范及有关技术文件：

　　基层墙体应符合《混凝土结构工程施工质量验收规范》（GB50204—20xx年）和《砌体工程施工质量验收规范》（GB50203—20xx年）及相应基层墙体质量验收规范的要求，保温施工前应会同相关部门做好结构验收的确认。如基层墙体偏差过大，则应抹砂浆找*。施工过程严格按照《国家行业标准外墙保温工程技术规程（JGJ144—20xx）》执行。

　　引用标准：

　　《胶粉聚苯颗粒外墙外保温系统》（JG158—20xx年）中的相关要求。

　　《玻璃纤维制品实验方法》（JC176—1996）

　　质量标准及验收办法：

　　1、工程施工及验评办法严格执行《国家行业标准外墙保温工程技术规程（JGJ144—20xx年）》执行。

　　2、质量等级：合格

　　3、质量等级经质检部门，监理单位，建设单位验评后达不到合同规定标准，由承包方无偿返修，达到合同规定质量等级后方可交工。

　　五、技术资料、图纸及其它材料的提供办法：

　　1、发包人向承包人提供图纸、相关技术资料，在施工过程中如有变更应出具变更通知单。

　　2、承包人在施工前向发包人提**品*期检测报告，产品合格证，施工工艺及施工技术规程等。

　　六、合同价款及付款方式：

　　1、外墙外保温每*方米造价为：_____，工程量以实际结算为准。

　　2、付款方式：

　　（1）合同签定后，发包人应按承包人施工进度进行付款，待外墙外保温工程竣工后发包人应向承包人支付本合同暂定价款的85％。

　　（2）外墙工程整体竣工且验收合格后，发包人须向承包人支付完实际结算后工程总价款的90％，剩余的10％等工程全部完工验收后付清。本工程保修期为一年。

　　（3）在发包人确认承包人施工工程量且签字认可后，30天内付清工程款。

　　七、违约责任：

　　1、承包方违约责任：

　　（1）承包人应在合同规定期限内完成施工（不可抗力或发包人责任除外）。

　　（2）如因承包人原因影响工程进度并给发包人造成损失的，承包人承担所造成的'全部损失。

　　（3）如在保值期内发生质量问题，承包人负责赔偿因质量问题而产生的损失。

　　（4）如保温效果达不到有关规定的要求，承包人负责赔偿因此而产生的损失。

　　2、发包人违约责任：

　　（1）发包人需按合同约定的支付方式按期支付工程款。因工程款不到位而产生的延误工期责任由发包人承担。

　　（2）发包人应为承包人提供必须的施工条件，如施工条件达不到而产生的延误工期责任由发包人承担。

　　八、合同的有效性：

　　本合同双方签字盖章后即视为有效且具有法律效力。有效期自双方签订本合同之日起至工程款全部付完时止。

　　九、合同修改或终止

　　合同履行中，如一方需要修改或终止，须在7日前提出，要有书面文件为据，如发生纠纷，双方先行协商，协商不成则按《民法典》的有关规定解决。

　　十、其他约定事项：双方协商解决。

　　十一、本合同共四页一式肆份。发包人贰份、承包人贰份。

　　发包人（盖章）：____________________

　　经办人（签字）：____________________

　　承包人（盖章）：____________________

　　经办人（签字）：____________________

　　_______年____月____日

外墙保温承包合同5

　　发包人(全称)：(以下简称甲方)

　　承包人(全称)：(以下简称乙方)

　　依照《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及其他有关法律、行政法规，遵循*等、自愿、公*和诚实信用的原则，双方就本建设工程施工事项协商一致，订立本合同。

　　一、工程名称：

　　二、地址：。

　　三、承包内容：EPS外墙外保温系统

　　四、承包方式：包工包料

　　五、工程总价及付款方式：

　　1、工程单价： /㎡(包括材料、施工、运输)

　　2、工程量：暂定㎡，工程量结算根据实际施工面积、变更及建设单位签证据实结算。

　　3、工程总价：元人民币。

　　4、付款方式：

　　(1)、乙方材料、人工进场后7个工作日内支付合同总额的60%;

　　(2)、单项工程完工验收合格后5日内支付至合同总额的95%;

　　(3)、余款5%自工程竣工验收一年且无质量问题的1个月内付清。

　　六、施工工期：20天(甲方具备施工条件提前5天通知乙方)。

　　由于气候等因素造成的停工，工期自然顺延;乙方如遇施工障碍需和甲方协商，经甲方同意可以适当延长;工期如有改变，甲方须提前一周通知乙方。由于工期改变误工造成的直接误工损失，由责任方负责。

　　七、工程条件

　　为了保证工程质量，甲方必须提供以下条件：

　　A.施工基面满足相关规范要求。

　　B.提供施工所需脚手架，进入现场交叉施工时双方配合。

　　C.施工现场所需水、电。

　　八、工程管理

　　1、乙方按经甲方批准的设计施工方案进行施工，任何一方不得任意更改设计，如发现设计与实际情况不符时，经双方研究决定。

　　2、乙方施工人员进入现场时，甲方协助提供施工过程中的用电、用气、用水以及施工用的储藏场地。

　　3、乙方进入施工现场与生产单位方面的配合，由甲方现场代表进行协调，服从甲方的统一管理。

　　5、现场代表：

　　甲方派为工地全权代表。

　　乙方派为工地全权代表。

　　九、工程质量：

　　1、工程质量符合国家相关规范，由于产品质量及施工出现的问题，由乙方负责。工程质量保修期一年，保质期五年，保证不开裂不变形。

　　2、乙方必须按规定对施工现场成品进行保护，费用已含在合同价款内。

　　3、工程完工后由于甲方保管不当及甲方使用不当出现的问题，由甲方负责。

　　4、本工程不得分包，如需分包必须得到甲方书面同意，否则视为违约。

　　十、安全施工：

　　1、乙方施工人员进入施工现场，甲方事先对施工人员进行三级安全教育。

　　2、遵守甲方管理，遵守建设单位的各项安全管理制度，严格按安全标准组织施工，并随时接受行业安全检查人员依法实施的监督检查，接受保安的`管理。进入现场须办理出入证。

　　3、由施工方所造成的施工质量事故及个人伤亡事故，由施工方承担。

　　4、乙方按文明施工要求组织施工，保持场地整洁卫生，建筑垃圾按甲方指定地点堆放，费用已含在合同价款内。

　　十一、违约责任：应由违约方承担所造成的全部损失。

　　1、违约责任：因乙方施工质量、进度不能满足甲方要求时(注：在书面通知后整改仍不能达到要求)，甲方有权要求解除合同，并赔偿因此给甲方造成的损失。

　　2、双方约定的承包人其他违约责任：承包人确保材料及施工质量达到现行验收标准，否则承包人承担由此造成的一切损失并向发包人支付合同价的5%作为赔偿金;

　　十二、工程验收

　　1、乙方材料进场后，提**品合格证书及相关检测报告，甲方如有异议请在一周内提出;如需额外检验测试费用由甲方承担，如检验不合格，因此产生的费用由乙方承担。

　　2、乙方施工完毕后，甲方应及时验收，验收未完之前，甲方不得使用已施工区域，如甲方未经乙方许可使用，即视为验收合格。

　　3、质量保修条款：本工程质量保修期为一年，在质量保修期内如出现质量(材料、施工)问题，发包人有义务发现质量问题时立即提醒承包人，且承包人应在接到发包人通知后48小时内组织维修，否则发包人可委托第三方进行维修，其发生的维修费用从承包人质量保证金中扣除，承包人并承当因此超出的费用，若发包人违此条款不提醒承包人，擅自委托第三方进行维修，责任与维修费由甲方承担。

　　十三、争议

　　双方约定，在履行合同过程中产生争议时：向合同签订地人民法院诉讼。

　　十四、合同生效与终止

　　本合同双方签字盖章后生效，结算清所有款项后终止。

　　十五、合同份数

　　本合同一式肆份，甲乙双方各执贰份。

　　十六、合同签订地：

　　甲方(公章)：_________乙方(公章)：_________

　　法定代表人(签字)：_________法定代表人(签字)：_________

　　_________年____月____日_________年____月____日

外墙保温承包合同6

　　发包方：_________________(甲方)__________

　　承包方：_________________(乙方)

　　经甲乙双方协商同意，依照《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及其它有关法律、行政法规，遵循*等、自愿、公*和诚实守信的原则，双方就外墙保温工程和外墙涂料工程事项协商一致订立本合同。

　　一、工程楼号：______________，*米以图纸面积为准。

　　二、工程名称：______________

　　三、工程地点：______________

　　四、承包范围：_________________乙方包工包料，保温工程和滩涂工程价位为135元/㎡，其中滩涂占30元。

　　五、付款方式

　　±0以下材料由甲方提供，给追加人工费。±0以上按每八层结算一次，结工程总造价的60%，其余30%待交经验收合格后付清，剩余10%为质保金，在交工验收合格后半年之内没有任何质量问题一次性付清。

　　六、合同工期：_________________按工程进度和项目部要求为准。

　　七、技术要求：_________________甲方应向乙方提供图纸、相关技术资料，在施工过程中如有变更应出具变更通知单。

　　八、违约责任

　　1、乙方应在合同规定期限内完成施工(不可抗力或甲方责任除外)，如因乙方原因影响工程进度，并给甲方造成损失的'，乙方承担所造成的全部损失。

　　2、甲方需按合同约定的支付方式按期支付工程款，如因工程款不到位而产生延误工期责任由甲方承担。

　　3、甲方应为乙方提供必须的施工条件(如水、电、场地到位后等)。

　　4、施工当中水、电、设备由乙方自行承担。

　　九、施工单位所进的材料由甲方管理人员认可后便于使用，其中主要材料由甲方提供，由市场价格为标准。

　　十、该合同一式两份，甲乙双方各执一份。

　　十一、该合同手填部分与文体具有同等法律效力。

　　十二、甲乙双方签字、盖章后本合同生效。

　　甲方：_________________(签字盖章)电话：_________________

　　乙方：_________________(签字)电话：_________________

　　_____年_____月____日

　　_____年_____月____日

外墙保温承包合同7

　　发包人：________ (以下简称甲方)承包人：________ (以下简称乙方)

　　依照《中华人民共和国民法典》《中华人民共和国建筑法》及其它有关法律。行政法规，遵循*等、自愿，公*和诚实信用的原则，双方就外墙保温施工事项协商一致。订立本合同。

　　一：工程名称：外墙外保温施工工程。

　　二：工程地址：________

　　三：承包内容：包工包料：(所有的.外墙外保温作业面，水泥砂浆、线条粉刷和安装)。设计保温材料：

　　四：合同价款

　　1：合同单价每*方________元。

　　2：付款方式：

　　工程完工后，付总工程款，下余部分工程款外墙漆完毕后一次付清。

　　五、甲乙双方责任：

　　1、甲方保证施工和生活用水电量的要求。

　　2、施工用垂直运输、施工图纸及技术交底，甲方正常供应。

　　3、甲方负责协调乙方与其他分包单位的配合工作。

　　4、乙方根据甲方提出的要求和有关技术说明，进行施工并提供相关材料，以确保整个施工的顺利进行。

　　甲方：________代表：________

　　乙方：________代表：________

　　________年____月____日

外墙保温承包合同8

　　发包方：（甲方）xxx

　　承包方：（乙方）

　　经甲乙双方协商同意，依照《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及其它有关法律、行政法规，遵循*等、自愿、公*和诚实守信的原则，双方就外墙保温工程和外墙涂料工程事项协商一致订立本合同。

　　一、工程楼号：xxx，*米以图纸面积为准。

　　二、工程名称：xxx

　　三、工程地点：xxx

　　四、承包范围：乙方包工包料，保温工程和滩涂工程价位为135元/㎡，其中滩涂占30元。

　　五、付款方式

　　±0以下材料由甲方提供，给追加人工费。±0以上按每八层结算一次，结工程总造价的'60%，其余30%待交经验收合格后付清，剩余10%为质保金，在交工验收合格后半年之内没有任何质量问题一次性付清。

　　六、合同工期：按工程进度和项目部要求为准。

　　七、技术要求：甲方应向乙方提供图纸、相关技术资料，在施工过程中如有变更应出具变更通知单。

　　八、违约责任

　　1、乙方应在合同规定期限内完成施工（不可抗力或甲

　　方责任除外），如因乙方原因影响工程进度，并给甲方造成损失的，乙方承担所造成的全部损失。

　　2、甲方需按合同约定的支付方式按期支付工程款，如因工程款不到位而产生延误工期责任由甲方承担。

　　3、甲方应为乙方提供必须的施工条件（如水、电、场地到位后等）。

　　4、施工当中水、电、设备由乙方自行承担。

　　九、施工单位所进的材料由甲方管理人员认可后便于使用，其中主要材料由甲方提供，由市场价格为标准。

　　十、该合同一式两份，甲乙双方各执一份。

　　十一、该合同手填部分与文体具有同等法律效力。 十二、甲乙双方签字、盖章后本合同生效。

　　甲方：（签字盖章） 电话：

　　乙方：（签字） 电话：

　　年月日

外墙保温承包合同9

　　发包人：(以下简称甲方)

　　承包人：(以下简称乙方)

　　依照《中华人民共和国合同法》《中华人民共和国建筑法》及其它有关法律。行政法规，遵循*等、自愿，公*和诚实信用的原则，双方就外墙保温施工事项协商一致。订立本合同。

　　一：工程名称：外墙外保温施工工程。

　　二：工程地址：

　　三：承包内容：包工包料：(所有的外墙外保温作业面，水泥砂浆、线条粉刷和安装)。设计保温材料：。

　　四：合同价款

　　1：合同单价每*方 元。

　　2：付款方式：

　　工程完工后，付总工程款 ，下余部分工程款外墙漆完毕后一次付清。

　　五、甲乙双方责任：

　　1、甲方保证施工和生活用水电量的要求。

　　2、施工用垂直运输、施工图纸及技术交底，甲方正常供应。

　　3、甲方负责协调乙方与其他分包单位的`配合工作。

　　4、乙方根据甲方提出的要求和有关技术说明，进行施工并提供相关材料，以确保整个施工的顺利进行。

　　5、乙方必须听甲方领导，按照技术规范、标准、规程进行，做到安全文明施工。

　　6、已方自行检查外脚手架，水电等，是否符合安全施工要求，如有问题上报甲方维修，达到施工要求。

　　7、乙方应每时每刻对新老工人进行安全知识教育，牢固树立“安全第一，预防为主”的思想，严格按照建筑施工安全技术操作规程操作，如有违反操作造成的大、小安全事故，均由当事人负责(包括法律责任)，甲方不承担一切的损失和责任。

　　8、甲方不及时按合同进度付款，乙方有权停工，在停工期间造成的经济损失由甲方承担(包括吊蓝租赁费入工人工资)。

　　9、在停工期间甲方不得随便更换其他单位供应材料和施工。

　　六、施工工期：从 年 月 日到 年 月 日

　　七、工期顺延：

　　1、在施工中因停水、停电，连续影响8小时以上;

　　2、未按合同规定拨付工程款而影响施工进度时;

　　3、因遇不可抗力现象而影响工程进度时;

　　4、与保温作业面交接的其他工作操作影响保温时，工期相应顺延。

　　八、工程质量标准：满足施工要求符合验收标准。

　　九、合同纠纷的解决方式，甲乙双方进行调解，调解不成，依次向当地人民法院起诉。

　　十、本合同签订后，甲乙又方如果需补充修改时，经双方协商一致后，可签订补充协议，作为本合同的补充合同。

　　本合同一式__________分，甲乙双方各执________份，合同自双方签字之日起生效，结清工程款后自行终止。

　　甲方(公章)：_________乙方(公章)：_________

　　法定代表人(签字)：_________法定代表人(签字)：_________

　　_________年____月____日_________年____月____日

外墙保温承包合同菁选（扩展3）

——外墙保温承包合同菁选

外墙保温承包合同7篇

　　在人们越来越相信法律的社会中，越来越多事情需要用到合同，合同协调着人与人，人与事之间的关系。你知道合同的主要内容是什么吗？以下是小编整理的外墙保温承包合同，希望能够帮助到大家。

外墙保温承包合同1

　　发包人：________(以下简称甲方)承包人：________(以下简称乙方)

　　依照《中华人民共和国民法典》《中华人民共和国建筑法》及其它有关法律。行政法规，遵循*等、自愿，公*和诚实信用的原则，双方就外墙保温施工事项协商一致。订立本合同。

　　一、工程名称：外墙外保温施工工程。

　　二、工程地址：

　　三、承包内容：包工包料：(所有的外墙外保温作业面，水泥砂浆、线条粉刷和安装)。设计保温材料：

　　四、合同价款

　　1、合同单价每*方________元。

　　2、付款方式：

　　工程完工后，付总工程款，下余部分工程款外墙漆完毕后一次付清。

　　五、甲乙双方责任：

　　1、甲方保证施工和生活用水电量的.要求。

　　2、施工用垂直运输、施工图纸及技术交底，甲方正常供应。

　　3、甲方负责协调乙方与其他分包单位的配合工作。

　　4、乙方根据甲方提出的要求和有关技术说明，进行施工并提供相关材料，以确保整个施工的顺利进行。

　　甲方：________代表：________乙方：________代表：________

　　________年____月____日______年______月______日

外墙保温承包合同2

　　发包方：（甲方）xxx

　　承包方：（乙方）

　　经甲乙双方协商同意，依照《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及其它有关法律、行政法规，遵循*等、自愿、公*和诚实守信的原则，双方就外墙保温工程和外墙涂料工程事项协商一致订立本合同。

　　一、工程楼号：xxx，*米以图纸面积为准。

　　二、工程名称：xxx

　　三、工程地点：xxx

　　四、承包范围：乙方包工包料，保温工程和滩涂工程价位为135元/㎡，其中滩涂占30元。

　　五、付款方式

　　±0以下材料由甲方提供，给追加人工费。±0以上按每八层结算一次，结工程总造价的60%，其余30%待交经验收合格后付清，剩余10%为质保金，在交工验收合格后半年之内没有任何质量问题一次性付清。

　　六、合同工期：按工程进度和项目部要求为准。

　　七、技术要求：甲方应向乙方提供图纸、相关技术资料，在施工过程中如有变更应出具变更通知单。

　　八、违约责任

　　1、乙方应在合同规定期限内完成施工（不可抗力或甲

　　方责任除外），如因乙方原因影响工程进度，并给甲方造成损失的，乙方承担所造成的全部损失。

　　2、甲方需按合同约定的'支付方式按期支付工程款，如因工程款不到位而产生延误工期责任由甲方承担。

　　3、甲方应为乙方提供必须的施工条件（如水、电、场地到位后等）。

　　4、施工当中水、电、设备由乙方自行承担。

　　九、施工单位所进的材料由甲方管理人员认可后便于使用，其中主要材料由甲方提供，由市场价格为标准。

　　十、该合同一式两份，甲乙双方各执一份。

　　十一、该合同手填部分与文体具有同等法律效力。 十二、甲乙双方签字、盖章后本合同生效。

　　甲方：（签字盖章） 电话：

　　乙方：（签字） 电话：

　　年月日

外墙保温承包合同3

　　甲方：_______________________________

　　乙方：_______________________________

　　依据《建筑法》《合同法》及相关的国家法律、法规，经过甲、乙双方充分协商，本着互惠互利、*等、自愿、公*、诚信的原则，甲方现将________________________(工程名称)外墙保温及外墙真石漆、内墙腻子以包工包料方式发包给乙方施工。为了保证双方的合法权益，经甲乙双方协商达成以下和约签订此合同。

　　一、工程概况：

　　1、工程名称：_______________________________________

　　2、工程地点：_______________________________________

　　3、工程内容：_______________________________________

　　4、承包方式：_______________________________________

　　二、工程承包范围：

　　施工蓝图所包括的所有外墙和楼梯道保温、外墙真石漆、内墙两遍腻子的人工及材料。

　　三、合同工期：

　　1、工程从_____年____月____日开始至____年____月____日结束，工程有效工期为_________天。

　　2、乙方必须按照甲方编制的施工进度计划进行合理安排施工，雨季和其它客观因素影响工期的，可由甲乙双方协商解决。

　　3、如因甲方进度影响工期，则工期相应顺延。

　　四、质量要求：

　　1、乙方应依据《建筑工程施工质量验收统一标准》(GB50300-20_)、《建筑装饰装修质量验收规范》(GB50210-20_)及相关的国家规范和外保温施工工艺施工。

　　2、乙方必须建立完善的质量管理负责制，施工质量以项目部、监理单位、建设单位和市质量监督站验收合格为准。如由于乙方原因，达不到质量要求的，由此发生的返工、重新施工等一切费用(包括相应的材料费用和人工费)有乙方负担，并承担一切质量后果和经济损失。

　　3、外墙必须*整、坚实、起皮、裂缝和空鼓等影响外墙饰面施工的质量缺陷。外墙施工过程中必须做到工完场清。

　　4、乙方在施工过程中必须听从项目部的指挥、严格按照国家施工规范施工，否则项目部将对乙方采取相应的经济处罚措施。

　　五、工程造价：

　　外墙保温施工工程量按实际面积实算计量，综合单价 元/㎡;真石漆按实际面积计量，单价 元/㎡;内墙腻子按建筑面积计算，单价元/㎡。如楼梯等其它地方需要刷涂料，则价格另计。(以上价格不含税，不含外墙脚手架使用费)

　　六、付款方式及结算：

　　1、此工程款30%用现金支付，剩余70%用房屋抵顶

　　2、工程量依据施工蓝图进行确定。

　　3、合同签订后乙方可先行选择顶账房屋预售，待工程量足够支付所选房屋的房款后，甲方应将所选房屋的整套手续办理至乙方或乙方指定人名下，剩余工程款根据双方付款约定，再进行支付。

　　4、工程施工完毕且验收合格后，保留3%的质量保修金，半年后无质量问题甲方应付清余款。

　　七、甲方的责任：

　　1、甲方在乙方进场前2日，为乙方提供施工用水和用电，满足乙方用水用电。

　　2、甲方负责协调其它工种之间的施工配合。

　　八、乙方的`责任：

　　1、乙方应按照项目部和监督单位的要求和相应国家施工规范及外保温施工工艺施工。乙方依据甲方的施工进度合理安排施工，服从项目管理，不得以任何理由拖延工期。(如由于客观原因需顺延工期的，需和项目部和监理单位沟通协调。

　　2、乙方进入施工现场的作业人员，必须熟悉外墙外保温施工工艺并能熟练操作，非专业人员禁止外墙操作。乙方作业人员的吃住有乙方统一安排。

　　3、工程验收后，保修期内乙方应随叫随修，否则甲方有权委托其他人员进行维修，费用从乙方维修金中扣除，乙方负责由此产生的后果。

　　4、乙方在施工过程中，要建立完整的安全保障体系，安排专人定时定点检查施工机械和施工操作人员的安全防护用品。依据安全技术规程正确施工，严禁违规操作，否则发生的一切安全事故由乙方全部承担。

　　5、乙方应严格依据***操作规程及文明施工标准进行施工，否则甲方有权依据项目管理处罚管理办法对乙方采取处罚措施。乙方在工程完成后，及时清理施工现场的建筑垃圾，保持施工现场的清洁，做到工完场清。

　　九、其它事项：

　　本合同如有未尽事项，甲乙双方可另行协商签定补充协议，补充协议于本合同同具法律效力。

　　十、补充事项

　　本协议一式两份，甲乙双方各执一份，签字、盖章后开始生效。

　　甲方(公章)：_________乙方(公章)：_________

　　法定代表人(签字)：_________法定代表人(签字)：_________

　　_________年____月____日_________年____月____日

外墙保温承包合同4

　　发包人(全称)：

　　承包人(全称)：

　　依照《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及其他有关法律、行政法规，遵循*等、自愿、公*和诚实信用的原则，双方就本外墙保温工程施工事项协商一致，订立本合同。

　　工程概况：

　　工程名称：

　　工程地点：

　　工程内容：

　　工程承包范围：

　　承包范围：合同内每栋单体楼外墙胶粘50厚板保温层;外表面胶粘标准网格布;安装高强塑料铆钉。

　　合同工期：

　　工期：按项目总进度及甲方要求为准

　　如果因发包方原因或建筑物主体不能进入外墙保温施工工序，工期应顺延。

　　标准、规范及有关技术文件：

　　施工过程严格按照《宁夏**自治区外墙保温应用技术规程(db6404

　　8)》执行。

　　引用标准：

　　绝缘用挤塑聚苯乙烯泡沫塑料()》gb10801.2-

　　玻璃纤维制品实验方法》(c176199

　　6)

　　康克外墙隔热保温系统施工规程》

　　质量标准及验收办法：

　　1、工程施工及验评办法严格执行《宁夏**自治区外墙保温应用技术规程(db6404

　　8)》。

　　2、质量等级：合格

　　3、质量等级经质检部门，监理单位，建设单位验评后达不到合同规定标准，由承包方无偿返修，达到合同规定质量等级后方可交工。

　　技术资料、图纸及其它材料的提供办法：

　　1、发包人向承包人提供图纸、相关技术资料，在施工过程中如有变更应出具变更通知单。

　　2、承包人在施工前向发包人提**品*期检测报告，产品合格证，施工工艺及施工技术规程等。

　　合同价款及付款方式：

　　1、外墙外保温每*方米造价为：68元(外墙挂板);70元(外墙挂石材)，工程量以实际结算为准。

　　2、付款方式：

　　1)、合同签定后，发包人应按承包人施工进度进行付款，待外墙外保温工程竣工后发包人应向承包人支付本合同暂定价款的85%。

　　2)、工程整体竣工且验收合格后，发包人须向承包人支付完实际结算后工程总价款的90%，剩余的10%作为保修款保修期结束后付清。本工程保修期为________年。

　　3)、在发包人确认承包人施工工程量且签字认可后，30天内付清工程款。

　　违约责任：

　　1、承包方违约责任：

　　1)、承包人应在合同规定期限内完成施工(不可抗力或发包人责任除外)。

　　2)、如因承包人原因影响工程进度并给发包人造成损失的，承包人承担所造成的全部损失。

　　3)、如在保值期内发生质量问题，承包人负责赔偿因质量问题而产生的损失。

　　4)、如保温效果达不到有关规定的`要求，承包人负责赔偿因此而产生的损失。

　　2、发包人违约责任：

　　1)、发包人需按合同约定的支付方式按期支付工程款。因工程款不到位而产生的延误工期责任由发包人承担。

　　2)、发包人应为承包人提供必须的施工条件，如施工条件达不到而产生的延误工期责任由发包人承担。

　　合同的有效性：

　　本合同双方签字盖章后即视为有效且具有法律效力。有效期自双方签订本合同之日起至工程款全部付完时止。

　　十、合同履行中，如一方需要修改或终止，须在____日前提出，要有书面文件为据，如发生纠纷，双方先行协商，协商不成则按《合同法》的有关规定解决。

　　十一、其他约定事项：双方协商解决。

　　十二、本合同共四页一式肆份。发包人贰份、承包人贰份。

　　发包人(盖章)：承包人(盖章)：

　　经办人(签字)：经办人(签字)：

　　________年____月____日________年____月____日

外墙保温承包合同5

　　发包方：_________________(甲方)__________

　　承包方：_________________(乙方)

　　经甲乙双方协商同意，依照《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及其它有关法律、行政法规，遵循*等、自愿、公*和诚实守信的原则，双方就外墙保温工程和外墙涂料工程事项协商一致订立本合同。

　　一、工程楼号：______________，*米以图纸面积为准。

　　二、工程名称：______________

　　三、工程地点：______________

　　四、承包范围：_________________乙方包工包料，保温工程和滩涂工程价位为135元/㎡，其中滩涂占30元。

　　五、付款方式

　　±0以下材料由甲方提供，给追加人工费。±0以上按每八层结算一次，结工程总造价的60%，其余30%待交经验收合格后付清，剩余10%为质保金，在交工验收合格后半年之内没有任何质量问题一次性付清。

　　六、合同工期：_________________按工程进度和项目部要求为准。

　　七、技术要求：_________________甲方应向乙方提供图纸、相关技术资料，在施工过程中如有变更应出具变更通知单。

　　八、违约责任

　　1、乙方应在合同规定期限内完成施工(不可抗力或甲方责任除外)，如因乙方原因影响工程进度，并给甲方造成损失的，乙方承担所造成的全部损失。

　　2、甲方需按合同约定的.支付方式按期支付工程款，如因工程款不到位而产生延误工期责任由甲方承担。

　　3、甲方应为乙方提供必须的施工条件(如水、电、场地到位后等)。

　　4、施工当中水、电、设备由乙方自行承担。

　　九、施工单位所进的材料由甲方管理人员认可后便于使用，其中主要材料由甲方提供，由市场价格为标准。

　　十、该合同一式两份，甲乙双方各执一份。

　　十一、该合同手填部分与文体具有同等法律效力。

　　十二、甲乙双方签字、盖章后本合同生效。

　　甲方：_________________(签字盖章)电话：_________________

　　乙方：_________________(签字)电话：_________________

　　_____年_____月____日

　　_____年_____月____日

外墙保温承包合同6

　　发包人（全称）：

　　承包人（全称）： 深圳市建愿建筑轻质板材有限公司

　　依照《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及其他有关法律、行政法规，遵循*等、自愿、公*和诚实信用的原则，双方就本外墙保温工程施工事项协商一致，订立本合同。

　　一、工程概况：

　　工程名称：

　　工程地点：

　　工程内容：

　　二、工程承包范围：

　　承包范围： 合同内每栋单体楼外墙做30mm厚聚苯颗粒保温砂浆抹灰外墙外保温系统。

　　三、合同工期：

　　工期：

　　如果因发包方原因或建筑物主体不能进入外墙保温施工工序，工期应顺延。

　　四、标准、规范及有关技术文件：

　　基层墙体应符合《混凝土结构工程施工质量验收规范》（GB 50204—20xx）和《砌体工程施工质量验收规范》（GB 50203—20xx）及相应基层墙体质量验收规范的要求，保温施工前应会同相关部门做好结构验收的确认。如基层墙体偏差过大，则应抹砂浆找*。

　　施工过程严格按照《国家行业标准外墙保温工程技术规程 （JGJ 144—20xx）》执行。

　　引用标准：

　　《胶粉聚苯颗粒外墙外保温系统》（JG 158—20xx）中的相关要求。

　　《玻璃纤维制品实验方法》（JC176—1996）

　　质量标准及验收办法：

　　1、工程施工及验评办法严格执行《国家行业标准外墙保温工程技术规程 （JGJ 144—20xx）》执行。

　　2、质量等级：合格

　　3、质量等级经质检部门，监理单位，建设单位验评后达不到合同规定标准，由承包方无偿返修，达到合同规定质量等级后方可交工。

　　五、技术资料、图纸及其它材料的提供办法：

　　1、发包人向承包人提供图纸、相关技术资料，在施工过程中如有变更应出具变更通知单。

　　2、承包人在施工前向发包人提**品*期检测报告，产品合格证，施工工艺及施工技术规程等。

　　六、合同价款及付款方式：

　　1、外墙外保温每*方米造价为： ），工程量以实际结算为准。

　　2、付款方式：

　　1）、合同签定后，发包人应按承包人施工进度进行付款，待外墙外保温工程竣工后发包人应向承包人支付本合同暂定价款的85％。

　　2）、外墙工程整体竣工且验收合格后，发包人须向承包人支付完实际结算后工程总价款的90％，剩余的10％等工程全部完工验收后付清。本工程保修期为一年。

　　3）、在发包人确认承包人施工工程量且签字认可后，30天内付清工程款。

　　七、违约责任：

　　1、承包方违约责任：

　　1）、承包人应在合同规定期限内完成施工（不可抗力或发包人责任除外）。

　　2）、如因承包人原因影响工程进度并给发包人造成损失的，承包人承担所造成的全部损失。

　　3）、如在保值期内发生质量问题，承包人负责赔偿因质量问题而产生的.损失。

　　4）、如保温效果达不到有关规定的要求，承包人负责赔偿因此而产生的损失。

　　2、发包人违约责任：

　　1）、发包人需按合同约定的支付方式按期支付工程款。因工程款不到位而产生的延误工期责任由发包人承担。

　　2）、发包人应为承包人提供必须的施工条件，如施工条件达不到而产生的延误工期责任由发包人承担。

　　八、合同的有效性：

　　本合同双方签字盖章后即视为有效且具有法律效力。有效期自双方签订本合同之日起至工程款全部付完时止。

　　十、合同履行中，如一方需要修改或终止，须在7日前提出，要有书面文件为据，如发生纠纷，双方先行协商，协商不成则按《合同法》的有关规定解决。

　　十一、其他约定事项：双方协商解决。

　　十二、本合同共四页一式肆份。发包人贰份、承包人贰份。

　　发包人（盖章）： 承包人（盖章）：

　　经办人（签字）： 经办人（签字）：

　　年 月 日 年 月 日

外墙保温承包合同7

　　发包人(全称)：(以下简称甲方)

　　承包人(全称)：(以下简称乙方)

　　依照《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及其他有关法律、行政法规，遵循*等、自愿、公*和诚实信用的原则，双方就本建设工程施工事项协商一致，订立本合同。

　　一、工程名称：

　　二、地址：。

　　三、承包内容：EPS外墙外保温系统

　　四、承包方式：包工包料

　　五、工程总价及付款方式：

　　1、工程单价： /㎡(包括材料、施工、运输)

　　2、工程量：暂定㎡，工程量结算根据实际施工面积、变更及建设单位签证据实结算。

　　3、工程总价：元人民币。

　　4、付款方式：

　　(1)、乙方材料、人工进场后7个工作日内支付合同总额的60%;

　　(2)、单项工程完工验收合格后5日内支付至合同总额的95%;

　　(3)、余款5%自工程竣工验收一年且无质量问题的1个月内付清。

　　六、施工工期：20天(甲方具备施工条件提前5天通知乙方)。

　　由于气候等因素造成的停工，工期自然顺延;乙方如遇施工障碍需和甲方协商，经甲方同意可以适当延长;工期如有改变，甲方须提前一周通知乙方。由于工期改变误工造成的`直接误工损失，由责任方负责。

　　七、工程条件

　　为了保证工程质量，甲方必须提供以下条件：

　　A.施工基面满足相关规范要求。

　　B.提供施工所需脚手架，进入现场交叉施工时双方配合。

　　C.施工现场所需水、电。

　　八、工程管理

　　1、乙方按经甲方批准的设计施工方案进行施工，任何一方不得任意更改设计，如发现设计与实际情况不符时，经双方研究决定。

　　2、乙方施工人员进入现场时，甲方协助提供施工过程中的用电、用气、用水以及施工用的储藏场地。

　　3、乙方进入施工现场与生产单位方面的配合，由甲方现场代表进行协调，服从甲方的统一管理。

　　5、现场代表：

　　甲方派为工地全权代表。

　　乙方派为工地全权代表。

　　九、工程质量：

　　1、工程质量符合国家相关规范，由于产品质量及施工出现的问题，由乙方负责。工程质量保修期一年，保质期五年，保证不开裂不变形。

　　2、乙方必须按规定对施工现场成品进行保护，费用已含在合同价款内。

　　3、工程完工后由于甲方保管不当及甲方使用不当出现的问题，由甲方负责。

　　4、本工程不得分包，如需分包必须得到甲方书面同意，否则视为违约。

　　十、安全施工：

　　1、乙方施工人员进入施工现场，甲方事先对施工人员进行三级安全教育。

　　2、遵守甲方管理，遵守建设单位的各项安全管理制度，严格按安全标准组织施工，并随时接受行业安全检查人员依法实施的监督检查，接受保安的管理。进入现场须办理出入证。

　　3、由施工方所造成的施工质量事故及个人伤亡事故，由施工方承担。

　　4、乙方按文明施工要求组织施工，保持场地整洁卫生，建筑垃圾按甲方指定地点堆放，费用已含在合同价款内。

　　十一、违约责任：应由违约方承担所造成的全部损失。

　　1、违约责任：因乙方施工质量、进度不能满足甲方要求时(注：在书面通知后整改仍不能达到要求)，甲方有权要求解除合同，并赔偿因此给甲方造成的损失。

　　2、双方约定的承包人其他违约责任：承包人确保材料及施工质量达到现行验收标准，否则承包人承担由此造成的一切损失并向发包人支付合同价的5%作为赔偿金;

　　十二、工程验收

　　1、乙方材料进场后，提**品合格证书及相关检测报告，甲方如有异议请在一周内提出;如需额外检验测试费用由甲方承担，如检验不合格，因此产生的费用由乙方承担。

　　2、乙方施工完毕后，甲方应及时验收，验收未完之前，甲方不得使用已施工区域，如甲方未经乙方许可使用，即视为验收合格。

　　3、质量保修条款：本工程质量保修期为一年，在质量保修期内如出现质量(材料、施工)问题，发包人有义务发现质量问题时立即提醒承包人，且承包人应在接到发包人通知后48小时内组织维修，否则发包人可委托第三方进行维修，其发生的维修费用从承包人质量保证金中扣除，承包人并承当因此超出的费用，若发包人违此条款不提醒承包人，擅自委托第三方进行维修，责任与维修费由甲方承担。

　　十三、争议

　　双方约定，在履行合同过程中产生争议时：向合同签订地人民法院诉讼。

　　十四、合同生效与终止

　　本合同双方签字盖章后生效，结算清所有款项后终止。

　　十五、合同份数

　　本合同一式肆份，甲乙双方各执贰份。

　　十六、合同签订地：

　　甲方(公章)：_________乙方(公章)：_________

　　法定代表人(签字)：_________法定代表人(签字)：_________

　　_________年____月____日_________年____月____日

外墙保温承包合同菁选（扩展4）

——外墙保温承包合同菁选

外墙保温承包合同(通用8篇)

　　在人们愈发重视契约的社会中，合同在生活中的使用越来越广泛，合同协调着人与人，人与事之间的关系。那么大家知道正规的合同书怎么写吗？下面是小编帮大家整理的外墙保温承包合同，仅供参考，希望能够帮助到大家。

外墙保温承包合同1

　　发包人：(以下简称甲方)

　　承包人：(以下简称乙方)

　　依照《中华人民共和国合同法》《中华人民共和国建筑法》及其它有关法律。行政法规，遵循*等、自愿，公*和诚实信用的原则，双方就外墙保温施工事项协商一致。订立本合同。

　　一：工程名称：外墙外保温施工工程。

　　二：工程地址：

　　三：承包内容：包工包料：(所有的外墙外保温作业面，水泥砂浆、线条粉刷和安装)。设计保温材料：。

　　四：合同价款

　　1：合同单价每*方 元。

　　2：付款方式：

　　工程完工后，付总工程款 ，下余部分工程款外墙漆完毕后一次付清。

　　五、甲乙双方责任：

　　1、甲方保证施工和生活用水电量的'要求。

　　2、施工用垂直运输、施工图纸及技术交底，甲方正常供应。

　　3、甲方负责协调乙方与其他分包单位的配合工作。

　　4、乙方根据甲方提出的要求和有关技术说明，进行施工并提供相关材料，以确保整个施工的顺利进行。

　　5、乙方必须听甲方领导，按照技术规范、标准、规程进行，做到安全文明施工。

　　6、已方自行检查外脚手架，水电等，是否符合安全施工要求，如有问题上报甲方维修，达到施工要求。

　　7、乙方应每时每刻对新老工人进行安全知识教育，牢固树立“安全第一，预防为主”的思想，严格按照建筑施工安全技术操作规程操作，如有违反操作造成的大、小安全事故，均由当事人负责(包括法律责任)，甲方不承担一切的损失和责任。

　　8、甲方不及时按合同进度付款，乙方有权停工，在停工期间造成的经济损失由甲方承担(包括吊蓝租赁费入工人工资)。

　　9、在停工期间甲方不得随便更换其他单位供应材料和施工。

　　六、施工工期：从 年 月 日到 年 月 日

　　七、工期顺延：

　　1、在施工中因停水、停电，连续影响8小时以上;

　　2、未按合同规定拨付工程款而影响施工进度时;

　　3、因遇不可抗力现象而影响工程进度时;

　　4、与保温作业面交接的其他工作操作影响保温时，工期相应顺延。

　　八、工程质量标准：满足施工要求符合验收标准。

　　九、合同纠纷的解决方式，甲乙双方进行调解，调解不成，依次向当地人民法院起诉。

　　十、本合同签订后，甲乙又方如果需补充修改时，经双方协商一致后，可签订补充协议，作为本合同的补充合同。

　　本合同一式__________分，甲乙双方各执________份，合同自双方签字之日起生效，结清工程款后自行终止。

　　甲方(公章)：_________乙方(公章)：_________

　　法定代表人(签字)：_________法定代表人(签字)：_________

　　_________年____月____日_________年____月____日

外墙保温承包合同2

　　发包人：________ (以下简称甲方)承包人：________ (以下简称乙方)

　　依照《中华人民共和国民法典》《中华人民共和国建筑法》及其它有关法律。行政法规，遵循*等、自愿，公*和诚实信用的原则，双方就外墙保温施工事项协商一致。订立本合同。

　　一：工程名称：外墙外保温施工工程。

　　二：工程地址：________

　　三：承包内容：包工包料：(所有的外墙外保温作业面，水泥砂浆、线条粉刷和安装)。设计保温材料：

　　四：合同价款

　　1：合同单价每*方________元。

　　2：付款方式：

　　工程完工后，付总工程款，下余部分工程款外墙漆完毕后一次付清。

　　五、甲乙双方责任：

　　1、甲方保证施工和生活用水电量的要求。

　　2、施工用垂直运输、施工图纸及技术交底，甲方正常供应。

　　3、甲方负责协调乙方与其他分包单位的配合工作。

　　4、乙方根据甲方提出的`要求和有关技术说明，进行施工并提供相关材料，以确保整个施工的顺利进行。

　　甲方：________代表：________

　　乙方：________代表：________

　　________年____月____日

外墙保温承包合同3

　　发包人（全称）：

　　承包人（全称）： 深圳市建愿建筑轻质板材有限公司

　　依照《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及其他有关法律、行政法规，遵循*等、自愿、公*和诚实信用的原则，双方就本外墙保温工程施工事项协商一致，订立本合同。

　　一、工程概况：

　　工程名称：

　　工程地点：

　　工程内容：

　　二、工程承包范围：

　　承包范围： 合同内每栋单体楼外墙做30mm厚聚苯颗粒保温砂浆抹灰外墙外保温系统。

　　三、合同工期：

　　工期：

　　如果因发包方原因或建筑物主体不能进入外墙保温施工工序，工期应顺延。

　　四、标准、规范及有关技术文件：

　　基层墙体应符合《混凝土结构工程施工质量验收规范》（GB 50204—20xx）和《砌体工程施工质量验收规范》（GB 50203—20xx）及相应基层墙体质量验收规范的要求，保温施工前应会同相关部门做好结构验收的确认。如基层墙体偏差过大，则应抹砂浆找*。

　　施工过程严格按照《国家行业标准外墙保温工程技术规程 （JGJ 144—20xx）》执行。

　　引用标准：

　　《胶粉聚苯颗粒外墙外保温系统》（JG 158—20xx）中的相关要求。

　　《玻璃纤维制品实验方法》（JC176—1996）

　　质量标准及验收办法：

　　1、工程施工及验评办法严格执行《国家行业标准外墙保温工程技术规程 （JGJ 144—20xx）》执行。

　　2、质量等级：合格

　　3、质量等级经质检部门，监理单位，建设单位验评后达不到合同规定标准，由承包方无偿返修，达到合同规定质量等级后方可交工。

　　五、技术资料、图纸及其它材料的提供办法：

　　1、发包人向承包人提供图纸、相关技术资料，在施工过程中如有变更应出具变更通知单。

　　2、承包人在施工前向发包人提**品*期检测报告，产品合格证，施工工艺及施工技术规程等。

　　六、合同价款及付款方式：

　　1、外墙外保温每*方米造价为： ），工程量以实际结算为准。

　　2、付款方式：

　　1）、合同签定后，发包人应按承包人施工进度进行付款，待外墙外保温工程竣工后发包人应向承包人支付本合同暂定价款的85％。

　　2）、外墙工程整体竣工且验收合格后，发包人须向承包人支付完实际结算后工程总价款的90％，剩余的10％等工程全部完工验收后付清。本工程保修期为一年。

　　3）、在发包人确认承包人施工工程量且签字认可后，30天内付清工程款。

　　七、违约责任：

　　1、承包方违约责任：

　　1）、承包人应在合同规定期限内完成施工（不可抗力或发包人责任除外）。

　　2）、如因承包人原因影响工程进度并给发包人造成损失的，承包人承担所造成的全部损失。

　　3）、如在保值期内发生质量问题，承包人负责赔偿因质量问题而产生的'损失。

　　4）、如保温效果达不到有关规定的要求，承包人负责赔偿因此而产生的损失。

　　2、发包人违约责任：

　　1）、发包人需按合同约定的支付方式按期支付工程款。因工程款不到位而产生的延误工期责任由发包人承担。

　　2）、发包人应为承包人提供必须的施工条件，如施工条件达不到而产生的延误工期责任由发包人承担。

　　八、合同的有效性：

　　本合同双方签字盖章后即视为有效且具有法律效力。有效期自双方签订本合同之日起至工程款全部付完时止。

　　十、合同履行中，如一方需要修改或终止，须在7日前提出，要有书面文件为据，如发生纠纷，双方先行协商，协商不成则按《合同法》的有关规定解决。

　　十一、其他约定事项：双方协商解决。

　　十二、本合同共四页一式肆份。发包人贰份、承包人贰份。

　　发包人（盖章）： 承包人（盖章）：

　　经办人（签字）： 经办人（签字）：

　　年 月 日 年 月 日

外墙保温承包合同4

　　发包方：（甲方）xxx

　　承包方：（乙方）

　　经甲乙双方协商同意，依照《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及其它有关法律、行政法规，遵循*等、自愿、公*和诚实守信的原则，双方就外墙保温工程和外墙涂料工程事项协商一致订立本合同。

　　一、工程楼号：xxx，*米以图纸面积为准。

　　二、工程名称：xxx

　　三、工程地点：xxx

　　四、承包范围：乙方包工包料，保温工程和滩涂工程价位为135元/㎡，其中滩涂占30元。

　　五、付款方式

　　±0以下材料由甲方提供，给追加人工费。±0以上按每八层结算一次，结工程总造价的60%，其余30%待交经验收合格后付清，剩余10%为质保金，在交工验收合格后半年之内没有任何质量问题一次性付清。

　　六、合同工期：按工程进度和项目部要求为准。

　　七、技术要求：甲方应向乙方提供图纸、相关技术资料，在施工过程中如有变更应出具变更通知单。

　　八、违约责任

　　1、乙方应在合同规定期限内完成施工（不可抗力或甲

　　方责任除外），如因乙方原因影响工程进度，并给甲方造成损失的.，乙方承担所造成的全部损失。

　　2、甲方需按合同约定的支付方式按期支付工程款，如因工程款不到位而产生延误工期责任由甲方承担。

　　3、甲方应为乙方提供必须的施工条件（如水、电、场地到位后等）。

　　4、施工当中水、电、设备由乙方自行承担。

　　九、施工单位所进的材料由甲方管理人员认可后便于使用，其中主要材料由甲方提供，由市场价格为标准。

　　十、该合同一式两份，甲乙双方各执一份。

　　十一、该合同手填部分与文体具有同等法律效力。 十二、甲乙双方签字、盖章后本合同生效。

　　甲方：（签字盖章） 电话：

　　乙方：（签字） 电话：

　　年月日

外墙保温承包合同5

　　甲方：_______________________________

　　乙方：_______________________________

　　依据《建筑法》《合同法》及相关的国家法律、法规，经过甲、乙双方充分协商，本着互惠互利、*等、自愿、公*、诚信的原则，甲方现将________________________(工程名称)外墙保温及外墙真石漆、内墙腻子以包工包料方式发包给乙方施工。为了保证双方的合法权益，经甲乙双方协商达成以下和约签订此合同。

　　一、工程概况：

　　1、工程名称：_______________________________________

　　2、工程地点：_______________________________________

　　3、工程内容：_______________________________________

　　4、承包方式：_______________________________________

　　二、工程承包范围：

　　施工蓝图所包括的所有外墙和楼梯道保温、外墙真石漆、内墙两遍腻子的人工及材料。

　　三、合同工期：

　　1、工程从_____年____月____日开始至____年____月____日结束，工程有效工期为_________天。

　　2、乙方必须按照甲方编制的施工进度计划进行合理安排施工，雨季和其它客观因素影响工期的，可由甲乙双方协商解决。

　　3、如因甲方进度影响工期，则工期相应顺延。

　　四、质量要求：

　　1、乙方应依据《建筑工程施工质量验收统一标准》(GB50300-20_)、《建筑装饰装修质量验收规范》(GB50210-20_)及相关的国家规范和外保温施工工艺施工。

　　2、乙方必须建立完善的`质量管理负责制，施工质量以项目部、监理单位、建设单位和市质量监督站验收合格为准。如由于乙方原因，达不到质量要求的，由此发生的返工、重新施工等一切费用(包括相应的材料费用和人工费)有乙方负担，并承担一切质量后果和经济损失。

　　3、外墙必须*整、坚实、起皮、裂缝和空鼓等影响外墙饰面施工的质量缺陷。外墙施工过程中必须做到工完场清。

　　4、乙方在施工过程中必须听从项目部的指挥、严格按照国家施工规范施工，否则项目部将对乙方采取相应的经济处罚措施。

　　五、工程造价：

　　外墙保温施工工程量按实际面积实算计量，综合单价 元/㎡;真石漆按实际面积计量，单价 元/㎡;内墙腻子按建筑面积计算，单价元/㎡。如楼梯等其它地方需要刷涂料，则价格另计。(以上价格不含税，不含外墙脚手架使用费)

　　六、付款方式及结算：

　　1、此工程款30%用现金支付，剩余70%用房屋抵顶

　　2、工程量依据施工蓝图进行确定。

　　3、合同签订后乙方可先行选择顶账房屋预售，待工程量足够支付所选房屋的房款后，甲方应将所选房屋的整套手续办理至乙方或乙方指定人名下，剩余工程款根据双方付款约定，再进行支付。

　　4、工程施工完毕且验收合格后，保留3%的质量保修金，半年后无质量问题甲方应付清余款。

　　七、甲方的责任：

　　1、甲方在乙方进场前2日，为乙方提供施工用水和用电，满足乙方用水用电。

　　2、甲方负责协调其它工种之间的施工配合。

　　八、乙方的责任：

　　1、乙方应按照项目部和监督单位的要求和相应国家施工规范及外保温施工工艺施工。乙方依据甲方的施工进度合理安排施工，服从项目管理，不得以任何理由拖延工期。(如由于客观原因需顺延工期的，需和项目部和监理单位沟通协调。

　　2、乙方进入施工现场的作业人员，必须熟悉外墙外保温施工工艺并能熟练操作，非专业人员禁止外墙操作。乙方作业人员的吃住有乙方统一安排。

　　3、工程验收后，保修期内乙方应随叫随修，否则甲方有权委托其他人员进行维修，费用从乙方维修金中扣除，乙方负责由此产生的后果。

　　4、乙方在施工过程中，要建立完整的安全保障体系，安排专人定时定点检查施工机械和施工操作人员的安全防护用品。依据安全技术规程正确施工，严禁违规操作，否则发生的一切安全事故由乙方全部承担。

　　5、乙方应严格依据***操作规程及文明施工标准进行施工，否则甲方有权依据项目管理处罚管理办法对乙方采取处罚措施。乙方在工程完成后，及时清理施工现场的建筑垃圾，保持施工现场的清洁，做到工完场清。

　　九、其它事项：

　　本合同如有未尽事项，甲乙双方可另行协商签定补充协议，补充协议于本合同同具法律效力。

　　十、补充事项

　　本协议一式两份，甲乙双方各执一份，签字、盖章后开始生效。

　　甲方(公章)：_________乙方(公章)：_________

　　法定代表人(签字)：_________法定代表人(签字)：_________

　　_________年____月____日_________年____月____日

外墙保温承包合同6

　　发包方：_________________（甲方）

　　承包方：_________________（乙方）

　　经甲乙双方协商同意，依照《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及其它有关法律、行政法规，遵循*等、自愿、公*和诚实守信的原则，双方就外墙保温工程和外墙涂料工程事项协商一致订立本合同。

　　一、工程楼号：________________________，__________*米以图纸面积为准。

　　二、工程名称：________________________

　　三、工程地点：________________________

　　四、承包范围：乙方包工包料，保温工程和滩涂工程价位为__________元/㎡，其中滩涂占__________元。

　　五、付款方式

　　__________以下材料由甲方提供，给追加人工费。__________以上按每八层结算一次，结工程总造价的60%，其余30%待交经验收合格后付清，剩余10%为质保金，在交工验收合格后半年之内没有任何质量问题一次性付清。

　　六、合同工期：按工程进度和项目部要求为准。

　　七、技术要求：甲方应向乙方提供图纸、相关技术资料，在施工过程中如有变更应出具变更通知单。

　　八、违约责任

　　1、乙方应在合同规定期限内完成施工（不可抗力或甲方责任除外），如因乙方原因影响工程进度，并给甲方造成损失的，乙方承担所造成的全部损失。

　　2、甲方需按合同约定的`支付方式按期支付工程款，如因工程款不到位而产生延误工期责任由甲方承担。

　　3、甲方应为乙方提供必须的施工条件（如水、电、场地到位后等）。

　　4、施工当中水、电、设备由乙方自行承担。

　　九、施工单位所进的材料由甲方管理人员认可后便于使用，其中主要材料由甲方提供，由市场价格为标准。

　　十、该合同一式两份，甲乙双方各执一份。

　　十一、该合同手填部分与文体具有同等法律效力。

　　十二、甲乙双方签字、盖章后本合同生效。

　　甲方：_________________（签字盖章）电话：_________________

　　乙方：_________________（签字）电话：_________________

　　__________年__________月__________日

外墙保温承包合同7

　　发包人(全称)：

　　承包人(全称)：

　　依照《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及其他有关法律、行政法规，遵循*等、自愿、公*和诚实信用的原则，双方就本外墙保温工程施工事项协商一致，订立本合同。

　　工程概况：

　　工程名称：

　　工程地点：

　　工程内容：

　　工程承包范围：

　　承包范围：合同内每栋单体楼外墙胶粘50厚板保温层;外表面胶粘标准网格布;安装高强塑料铆钉。

　　合同工期：

　　工期：按项目总进度及甲方要求为准

　　如果因发包方原因或建筑物主体不能进入外墙保温施工工序，工期应顺延。

　　标准、规范及有关技术文件：

　　施工过程严格按照《宁夏**自治区外墙保温应用技术规程(db6404

　　8)》执行。

　　引用标准：

　　绝缘用挤塑聚苯乙烯泡沫塑料()》gb10801.2-

　　玻璃纤维制品实验方法》(c176199

　　6)

　　康克外墙隔热保温系统施工规程》

　　质量标准及验收办法：

　　1、工程施工及验评办法严格执行《宁夏**自治区外墙保温应用技术规程(db6404

　　8)》。

　　2、质量等级：合格

　　3、质量等级经质检部门，监理单位，建设单位验评后达不到合同规定标准，由承包方无偿返修，达到合同规定质量等级后方可交工。

　　技术资料、图纸及其它材料的提供办法：

　　1、发包人向承包人提供图纸、相关技术资料，在施工过程中如有变更应出具变更通知单。

　　2、承包人在施工前向发包人提**品*期检测报告，产品合格证，施工工艺及施工技术规程等。

　　合同价款及付款方式：

　　1、外墙外保温每*方米造价为：68元(外墙挂板);70元(外墙挂石材)，工程量以实际结算为准。

　　2、付款方式：

　　1)、合同签定后，发包人应按承包人施工进度进行付款，待外墙外保温工程竣工后发包人应向承包人支付本合同暂定价款的85%。

　　2)、工程整体竣工且验收合格后，发包人须向承包人支付完实际结算后工程总价款的90%，剩余的`10%作为保修款保修期结束后付清。本工程保修期为________年。

　　3)、在发包人确认承包人施工工程量且签字认可后，30天内付清工程款。

　　违约责任：

　　1、承包方违约责任：

　　1)、承包人应在合同规定期限内完成施工(不可抗力或发包人责任除外)。

　　2)、如因承包人原因影响工程进度并给发包人造成损失的，承包人承担所造成的全部损失。

　　3)、如在保值期内发生质量问题，承包人负责赔偿因质量问题而产生的损失。

　　4)、如保温效果达不到有关规定的要求，承包人负责赔偿因此而产生的损失。

　　2、发包人违约责任：

　　1)、发包人需按合同约定的支付方式按期支付工程款。因工程款不到位而产生的延误工期责任由发包人承担。

　　2)、发包人应为承包人提供必须的施工条件，如施工条件达不到而产生的延误工期责任由发包人承担。

　　合同的有效性：

　　本合同双方签字盖章后即视为有效且具有法律效力。有效期自双方签订本合同之日起至工程款全部付完时止。

　　十、合同履行中，如一方需要修改或终止，须在____日前提出，要有书面文件为据，如发生纠纷，双方先行协商，协商不成则按《合同法》的有关规定解决。

　　十一、其他约定事项：双方协商解决。

　　十二、本合同共四页一式肆份。发包人贰份、承包人贰份。

　　发包人(盖章)：承包人(盖章)：

　　经办人(签字)：经办人(签字)：

　　________年____月____日________年____月____日

外墙保温承包合同8

　　发包人(全称)：(以下简称甲方)

　　承包人(全称)：(以下简称乙方)

　　依照《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及其他有关法律、行政法规，遵循*等、自愿、公*和诚实信用的原则，双方就本建设工程施工事项协商一致，订立本合同。

　　一、工程名称：

　　二、地址：。

　　三、承包内容：EPS外墙外保温系统

　　四、承包方式：包工包料

　　五、工程总价及付款方式：

　　1、工程单价： /㎡(包括材料、施工、运输)

　　2、工程量：暂定㎡，工程量结算根据实际施工面积、变更及建设单位签证据实结算。

　　3、工程总价：元人民币。

　　4、付款方式：

　　(1)、乙方材料、人工进场后7个工作日内支付合同总额的60%;

　　(2)、单项工程完工验收合格后5日内支付至合同总额的95%;

　　(3)、余款5%自工程竣工验收一年且无质量问题的1个月内付清。

　　六、施工工期：20天(甲方具备施工条件提前5天通知乙方)。

　　由于气候等因素造成的停工，工期自然顺延;乙方如遇施工障碍需和甲方协商，经甲方同意可以适当延长;工期如有改变，甲方须提前一周通知乙方。由于工期改变误工造成的直接误工损失，由责任方负责。

　　七、工程条件

　　为了保证工程质量，甲方必须提供以下条件：

　　A.施工基面满足相关规范要求。

　　B.提供施工所需脚手架，进入现场交叉施工时双方配合。

　　C.施工现场所需水、电。

　　八、工程管理

　　1、乙方按经甲方批准的设计施工方案进行施工，任何一方不得任意更改设计，如发现设计与实际情况不符时，经双方研究决定。

　　2、乙方施工人员进入现场时，甲方协助提供施工过程中的用电、用气、用水以及施工用的`储藏场地。

　　3、乙方进入施工现场与生产单位方面的配合，由甲方现场代表进行协调，服从甲方的统一管理。

　　5、现场代表：

　　甲方派为工地全权代表。

　　乙方派为工地全权代表。

　　九、工程质量：

　　1、工程质量符合国家相关规范，由于产品质量及施工出现的问题，由乙方负责。工程质量保修期一年，保质期五年，保证不开裂不变形。

　　2、乙方必须按规定对施工现场成品进行保护，费用已含在合同价款内。

　　3、工程完工后由于甲方保管不当及甲方使用不当出现的问题，由甲方负责。

　　4、本工程不得分包，如需分包必须得到甲方书面同意，否则视为违约。

　　十、安全施工：

　　1、乙方施工人员进入施工现场，甲方事先对施工人员进行三级安全教育。

　　2、遵守甲方管理，遵守建设单位的各项安全管理制度，严格按安全标准组织施工，并随时接受行业安全检查人员依法实施的监督检查，接受保安的管理。进入现场须办理出入证。

　　3、由施工方所造成的施工质量事故及个人伤亡事故，由施工方承担。

　　4、乙方按文明施工要求组织施工，保持场地整洁卫生，建筑垃圾按甲方指定地点堆放，费用已含在合同价款内。

　　十一、违约责任：应由违约方承担所造成的全部损失。

　　1、违约责任：因乙方施工质量、进度不能满足甲方要求时(注：在书面通知后整改仍不能达到要求)，甲方有权要求解除合同，并赔偿因此给甲方造成的损失。

　　2、双方约定的承包人其他违约责任：承包人确保材料及施工质量达到现行验收标准，否则承包人承担由此造成的一切损失并向发包人支付合同价的5%作为赔偿金;

　　十二、工程验收

　　1、乙方材料进场后，提**品合格证书及相关检测报告，甲方如有异议请在一周内提出;如需额外检验测试费用由甲方承担，如检验不合格，因此产生的费用由乙方承担。

　　2、乙方施工完毕后，甲方应及时验收，验收未完之前，甲方不得使用已施工区域，如甲方未经乙方许可使用，即视为验收合格。

　　3、质量保修条款：本工程质量保修期为一年，在质量保修期内如出现质量(材料、施工)问题，发包人有义务发现质量问题时立即提醒承包人，且承包人应在接到发包人通知后48小时内组织维修，否则发包人可委托第三方进行维修，其发生的维修费用从承包人质量保证金中扣除，承包人并承当因此超出的费用，若发包人违此条款不提醒承包人，擅自委托第三方进行维修，责任与维修费由甲方承担。

　　十三、争议

　　双方约定，在履行合同过程中产生争议时：向合同签订地人民法院诉讼。

　　十四、合同生效与终止

　　本合同双方签字盖章后生效，结算清所有款项后终止。

　　十五、合同份数

　　本合同一式肆份，甲乙双方各执贰份。

　　十六、合同签订地：

　　甲方(公章)：_________乙方(公章)：_________

　　法定代表人(签字)：_________法定代表人(签字)：_________

　　_________年____月____日_________年____月____日

外墙保温承包合同菁选（扩展5）

——外墙油漆承包合同 (菁华5篇)

外墙油漆承包合同1

　　甲方：(以下简称甲方)

　　乙方：xx(以下简称乙方)

　　为了顺利完成本工程的施工任务，确保优质工程，创安全、文明双标化工地，并充分发挥施工班组的积极性，项目部实行内部承包责任制，经乙方要求甲方同意，由乙方承包本工程的装饰工程(涂料、油漆、白水泥装饰工程)，为明确双方责任，经协商特签订以下合同，双方必须严格遵守执行。

　　一、工程地点及名称：

　　当湖路梅兰苑小区I标段。

　　二、工程内容及范围：

　　工程(材料由乙方自负)。

　　三、结算方法：

　　按实际面积：白水泥顶棚xx元/M2、白水泥墙面xx元/M2、涂料墙面xx元/M2、油漆墙面xx元/M2。

　　四、质量要求：

　　(1)甲方要求本工程必须达到优质工程。

　　(2)乙方承诺本工程确保优质工程(以质监评定为准)，并按甲方质量承诺书的要求操作。

　　五、工期要求：

　　乙方必须按期完成甲方制定的生产进度计划。

　　六、付款方法：

　　按工程进度付月完成工程量的50%款，到工程完工后付款总款的，其余款到竣工验收后付款必须填写签单，经会签人员签字。

　　七、双方职责：

　　(一)甲方职责

　　1、甲方负责对乙方质量、安全、文明施工的技术交底和监督检查，对各种规格、尺寸、数量复核并提出整改意见。

　　2、甲方负责对乙方的安全教育和安全知识考试。

　　3、材料进场必须由乙方自己负责卸货并堆放整齐。

　　4、甲方负责解决乙方人员的临时住宿就餐(膳食费乙方自理)。

　　5、甲方负责对乙方人员暂住人口登记，并协助乙方办理必要证件(费用乙方自理)。

　　6、乙方发生以下情况，甲方有权终止合同或清退出场乙方赔偿相应的经济损失给甲方。

　　A、质量达不到优质标准罚工程款的10%;

　　B、因乙方的责任造成工期延期罚元/天;

　　C、乙方违章作业发生重大安全事故，费用乙方自理，另处罚xx元;

　　D、乙方违反治安条例发生事故、斗殴等造成经济损失费用乙方自理，另罚1000元/次。

　　7、甲方提供内脚手架、碘钨灯，其它所有工具由乙方自理。

　　(二)乙方职责

　　1、乙方必须按施工图(会审纪要、变更联系单)施工，按规范操作，积极主动接受质监部门、建设方、监理和甲方的质量监督和管理。

　　2、乙方必须按优质工程的`标准精心组织施工，开工前必须写出合理的施工方案，并有专人负责质量，发现质量问题及时整改。

　　3、乙方必须组织优良素质的施工队伍，把质量意识灌输到班组每个成员，如发生以下质量问题，甲方将罚款处理，以上罚款在当月工程款中扣除。

　　4、乙方必须完成甲方排定的进度计划，不得延误工期，以甲方的要求配备劳动力，不得无故停工，如发生无故停工，每次罚500元。

　　5、乙方必须严格执行甲方制定的安全规章制度，参加甲方组织的安全教育和有关会议，参加安全知识考试，每天对班组人员进行安全教育、安全交底，督促班组人员使用安全劳保用品，每周进行一次安全活动，并做好安全日记，坚决杜绝伤亡事故，如因乙方原因造成工伤事故，一切损失费用由乙方自负，甲方原因甲方负责，其它班组造成，由肇事班组及个人负责一切费用。

　　6、乙方要积极配合甲方创“双标化”工地的合作，合理堆放材料，杜绝现场“乱脏差”现象，做好落手清工作，不得做到哪里摊到哪里、丢到哪里，并做到工完场清，不得以任何理由拒绝“落手清”工作，如甲方多次督促无效罚200元/次。

　　7、乙方负责人或承包人必须90%时间在施工现场亲自指挥，否则扣发或停发工程进度款。

　　8、乙方负责工地内乙方人员的治安全管理，工地内不准闹事、打架、斗殴，严禁赌博，不准将小孩及施工无关人员带入施工现场，宿舍内严禁男女混居，如发现上述事情，将按宿舍管理处罚条例照章罚款，严重的送当地*机关处理(甲方不安排女宿舍和夫妻房间)。

　　9、乙方必须熟悉各类本工种机械操作规程，安全接电，并按标准做好防护措施，严禁违章操作，每台机械必须派专人负责使用，并做好防火消防工作，如发现违章作业现象，罚30-100元/次。

　　10、乙方必须节约原材料，充分利用落地灰等原材料，不得浪费。领用材料及工具应认真保管及时归还，如有缺少全部由乙方照价赔偿。

　　八、奖罚标准

　　1、本合同已包含质量优质奖。

　　2、本合同处罚标准已在上述细则中规定。

　　九、其他说明

　　1、所有罚款在乙方当月工资中扣除，罚款内容经甲方口头提出后，出具罚款单，罚款单上不用班长签字即为有效。

　　2、合同未尽事宜，经双方协商另立补充协议。

　　3、本合同一式四份，甲方执一份，乙方执一份，经双签字后即生效，工程结束后即失效。

　　甲方：*湖梅兰苑项目部xx乙方：

　　代表：

　　日期：

外墙油漆承包合同2

　　发包方： (以下简称甲方)

　　承包方： (以下简称乙方)

　　依照相关法律法规、结合本项目的实际情况，本着*等互利的原则，明确双方的职、责、权，经双方共同协商一致，特订如下协议。

　　一、工程概况：

　　1、工程名称：xx小区3#楼外墙漆及腻子粉工程;

　　2、地点：

　　二、承包方式：

　　1、包工、包料(外墙白色专用漆、杭碱封闭漆、外墙专用腻子粉、排刷、滚筒等及所有材料和施工工具)包成品材料运输至上述工程全部内容。

　　三、承包工程范围：

　　3#楼楼梯间、空调洞内腻子粉、阳台、天沟、空调板、造型线条等外墙墙漆。

　　四、承包单价及结算付款方式：

　　1、按实际施工面积及米数、个数。

　　楼梯间及百叶窗腻子粉包工包料按x元/*方计算不除空(门窗)，天沟底面刮腻子粉包工包料按x元/米计算，空调板包工包料按x元/个计算、35公分以下外墙漆及线条按x元/米计算、40公分以上外墙漆按x元/*方展开面积计算。

　　2、付款方式

　　乙方施工材料进入工地施工时材料款及竣工期按进度的x%付工程款，待竣工完成合格，放铁架后修补好结清余下的.x%工程款。

　　五、甲方责任

　　1、按本合同条款付工程款，验收、结算;

　　2、负责协调乙方人员与其他工种人员之间的施工工作;

　　3、根据工程进度要求，甲方有权对乙方施工工人的数量进行控制。

　　六、乙方责任

　　1、乙方必须有一定操作技术水*、并自行办妥一切手续及保险，保证施工现场施工人数并保持施工人员的相对稳定工程顺利进行，乙方不得使用未满18岁的童工人员及女工高空作业，文明施工。

　　2、该工程完工并移交甲方且该合同未终止前，乙方应保障甲方不承担任何因人身伤亡或财产损失所发生的一切责任。

　　七、以上条款经双方协商一致，签字盖章生效，工程款付清自动失效，本合同一式两份，甲乙双方各执一份，具法律同等效力。

　　甲 方： 乙 方：

　　身份证号: 身份证号：

　　联系电话： 联系电话：

　　年 月 日

外墙油漆承包合同3

　　发包方： (以下简称甲方) 承包方： (以下简称乙方)

　　依照相关法律法规、结合本项目的实际情况，本着*等互利的原则，明确双方的职、责、权，经双方共同协商一致，特订如下协议。

　　一、工程概况：

　　1、工程名称：xx小区3#楼外墙漆及腻子粉工程;

　　2、地点：

　　二、承包方式：

　　1、包工、包料(外墙白色专用漆、杭碱封闭漆、外墙专用腻子粉、排刷、滚筒等及所有材料和施工工具)包成品材料运输至上述工程全部内容。

　　三、承包工程范围：

　　3#楼楼梯间、空调洞内腻子粉、阳台、天沟、空调板、造型线条等外墙墙漆。

　　四、承包单价及结算付款方式：

　　1、按实际施工面积及米数、个数。

　　楼梯间及百叶窗腻子粉包工包料按x元/*方计算不除空(门窗)，天沟底面刮腻子粉包工包料按x元/米计算，空调板包工包料按x元/个计算、35公分以下外墙漆及线条按x元/米计算、40公分以上外墙漆按x元/*方展开面积计算。

　　2、付款方式

　　乙方施工材料进入工地施工时材料款及竣工期按进度的x%付工程款，待竣工完成合格，放铁架后修补好结清余下的x%工程款。

　　五、甲方责任

　　1、按本合同条款付工程款，验收、结算;

　　2、负责协调乙方人员与其他工种人员之间的'施工工作;

　　3、根据工程进度要求，甲方有权对乙方施工工人的数量进行控制。

　　六、乙方责任

　　1、乙方必须有一定操作技术水*、并自行办妥一切手续及保险，保证施工现场施工人数并保持施工人员的相对稳定工程顺利进行，乙方不得使用未满18岁的童工人员及女工高空作业，文明施工。

　　2、该工程完工并移交甲方且该合同未终止前，乙方应保障甲方不承担任何因人身伤亡或财产损失所发生的一切责任。

　　七、以上条款经双方协商一致，签字盖章生效，工程款付清自动失效，本合同一式两份，甲乙双方各执一份，具法律同等效力。

　　甲 方： 乙 方：

　　身份证号: 身份证号：

　　联系电话： 联系电话：

　　年 月 日

外墙油漆承包合同4

　　甲方：(以下简称甲方)

　　乙方： (以下简称乙方)

　　为了顺利完成本工程的施工任务，确保优质工程，创安全、文明双标化工地，并充分发挥施工班组的积极性，项目部实行内部承包责任制，经乙方要求甲方同意，由乙方承包本工程的装饰工程(涂料、油漆、白水泥装饰工程)，为明确双方责任，经协商特签订以下合同，双方必须严格遵守执行。

　　一、工程地点及名称：当湖路梅兰苑小区I标段。

　　二、工程内容及范围：

　　工程(材料由乙方自负)。

　　三、结算方法：按实际面积：白水泥顶棚 元/M2、白水泥墙面 元/M2、涂料墙面 元/M2、油漆墙面 元/M2。

　　四、质量要求：(1)甲方要求本工程必须达到优质工程。

　　(2)乙方承诺本工程确保优质工程(以质监评定为准)，并按甲方质量承诺书的要求操作。

　　五、工期要求：乙方必须按期完成甲方制定的生产进度计划。

　　六、付款方法：按工程进度付月完成工程量的50%款，到工程完工后付款总款的，其余款到竣工验收后付款必须填写签单，经会签人员签字。

　　七、双方职责：

　　(一)甲方职责

　　1、甲方负责对乙方质量、安全、文明施工的技术交底和监督检查，对各种规格、尺寸、数量复核并提出整改意见。

　　2、甲方负责对乙方的安全教育和安全知识考试。

　　3、材料进场必须由乙方自己负责卸货并堆放整齐。

　　4、甲方负责解决乙方人员的临时住宿就餐(膳食费乙方自理)。

　　5、甲方负责对乙方人员暂住人口登记，并协助乙方办理必要证件(费用乙方自理)。

　　6、乙方发生以下情况，甲方有权终止合同或清退出场乙方赔偿相应的经济损失给甲方。

　　A、质量达不到优质标准罚工程款的10%;

　　B、因乙方的责任造成工期延期罚元/天;

　　C、乙方违章作业发生重大安全事故，费用乙方自理，另处罚 元;

　　D、乙方违反治安条例发生事故、斗殴等造成经济损失费用乙方自理，另罚1000元/次。

　　7、甲方提供内脚手架、碘钨灯，其它所有工具由乙方自理。

　　(二)乙方职责

　　1、乙方必须按施工图(会审纪要、变更联系单)施工，按规范操作，积极主动接受质监部门、建设方、监理和甲方的质量监督和管理。

　　2、乙方必须按优质工程的标准精心组织施工，开工前必须写出合理的施工方案，并有专人负责质量，发现质量问题及时整改。

　　3、乙方必须组织优良素质的施工队伍，把质量意识灌输到班组每个成员，如发生以下质量问题，甲方将罚款处理，以上罚款在当月工程款中扣除。

　　4、乙方必须完成甲方排定的进度计划，不得延误工期，以甲方的要求配备劳动力，不得无故停工，如发生无故停工，每次罚500元。

　　5、乙方必须严格执行甲方制定的安全规章制度，参加甲方组织的安全教育和有关会议，参加安全知识考试，每天对班组人员进行安全教育、安全交底，督促班组人员使用安全劳保用品，每周进行一次安全活动，并做好安全日记，坚决杜绝伤亡事故，如因乙方原因造成工伤事故，一切损失费用由乙方自负，甲方原因甲方负责，其它班组造成，由肇事班组及个人负责一切费用。

　　6、乙方要积极配合甲方创“双标化”工地的合作，合理堆放材料，杜绝现场“乱脏差”现象，做好落手清工作，不得做到哪里摊到哪里、丢到哪里，并做到工完场清，不得以任何理由拒绝“落手清”工作，如甲方多次督促无效罚200元/次。

　　7、乙方负责人或承包人必须90%时间在施工现场亲自指挥，否则扣发或停发工程进度款。

　　8、乙方负责工地内乙方人员的治安全管理，工地内不准闹事、打架、斗殴，严禁赌博，不准将小孩及施工无关人员带入施工现场，宿舍内严禁男女混居，如发现上述事情，将按宿舍管理处罚条例照章罚款，严重的送当地*机关处理(甲方不安排女宿舍和夫妻房间)。

　　9、乙方必须熟悉各类本工种机械操作规程，安全接电，并按标准做好防护措施，严禁违章操作，每台机械必须派专人负责使用，并做好防火消防工作，如发现违章作业现象，罚30-100元/次。

　　10、乙方必须节约原材料，充分利用落地灰等原材料，不得浪费。领用材料及工具应认真保管及时归还，如有缺少全部由乙方照价赔偿。

　　八、奖罚标准

　　1、本合同已包含质量优质奖。

　　2、本合同处罚标准已在上述细则中规定。

　　九、其他说明

　　1、所有罚款在乙方当月工资中扣除，罚款内容经甲方口头提出后，出具罚款单，罚款单上不用班长签字即为有效。

　　2、合同未尽事宜，经双方协商另立补充协议。

　　3、本合同一式四份，甲方执一份，乙方执一份，经双签字后即生效，工程结束后即失效。

　　甲方：*湖梅兰苑项目部

　　乙方：

　　代表：

　　日 期： 年 月 日

外墙油漆承包合同5

　　甲方：(以下简称甲方)

　　乙方：xx(以下简称乙方)

　　为了顺利完成本工程的施工任务，确保优质工程，创安全、文明双标化工地，并充分发挥施工班组的积极性，项目部实行内部承包责任制，经乙方要求甲方同意，由乙方承包本工程的装饰工程(涂料、油漆、白水泥装饰工程)，为明确双方责任，经协商特签订以下合同，双方必须严格遵守执行。

　　一、工程地点及名称：

　　当湖路梅兰苑小区I标段。

　　二、工程内容及范围：

　　工程(材料由乙方自负)。

　　三、结算方法：

　　按实际面积：白水泥顶棚xx元/M2、白水泥墙面xx元/M2、涂料墙面xx元/M2、油漆墙面xx元/M2。

　　四、质量要求：

　　(1)甲方要求本工程必须达到优质工程。

　　(2)乙方承诺本工程确保优质工程(以质监评定为准)，并按甲方质量承诺书的要求操作。

　　五、工期要求：

　　乙方必须按期完成甲方制定的生产进度计划。

　　六、付款方法：

　　按工程进度付月完成工程量的50%款，到工程完工后付款总款的，其余款到竣工验收后付款必须填写签单，经会签人员签字。

　　七、双方职责：

　　(一)甲方职责

　　1、甲方负责对乙方质量、安全、文明施工的技术交底和监督检查，对各种规格、尺寸、数量复核并提出整改意见。

　　2、甲方负责对乙方的安全教育和安全知识考试。

　　3、材料进场必须由乙方自己负责卸货并堆放整齐。

　　4、甲方负责解决乙方人员的临时住宿就餐(膳食费乙方自理)。

　　5、甲方负责对乙方人员暂住人口登记，并协助乙方办理必要证件(费用乙方自理)。

　　6、乙方发生以下情况，甲方有权终止合同或清退出场乙方赔偿相应的经济损失给甲方。

　　A、质量达不到优质标准罚工程款的10%;

　　B、因乙方的责任造成工期延期罚元/天;

　　C、乙方违章作业发生重大安全事故，费用乙方自理，另处罚xx元;

　　D、乙方违反治安条例发生事故、斗殴等造成经济损失费用乙方自理，另罚1000元/次。

　　7、甲方提供内脚手架、碘钨灯，其它所有工具由乙方自理。

　　(二)乙方职责

　　1、乙方必须按施工图(会审纪要、变更联系单)施工，按规范操作，积极主动接受质监部门、建设方、监理和甲方的质量监督和管理。

　　2、乙方必须按优质工程的标准精心组织施工，开工前必须写出合理的施工方案，并有专人负责质量，发现质量问题及时整改。

　　3、乙方必须组织优良素质的施工队伍，把质量意识灌输到班组每个成员，如发生以下质量问题，甲方将罚款处理，以上罚款在当月工程款中扣除。

　　4、乙方必须完成甲方排定的进度计划，不得延误工期，以甲方的要求配备劳动力，不得无故停工，如发生无故停工，每次罚500元。

　　5、乙方必须严格执行甲方制定的安全规章制度，参加甲方组织的安全教育和有关会议，参加安全知识考试，每天对班组人员进行安全教育、安全交底，督促班组人员使用安全劳保用品，每周进行一次安全活动，并做好安全日记，坚决杜绝伤亡事故，如因乙方原因造成工伤事故，一切损失费用由乙方自负，甲方原因甲方负责，其它班组造成，由肇事班组及个人负责一切费用。

　　6、乙方要积极配合甲方创“双标化”工地的合作，合理堆放材料，杜绝现场“乱脏差”现象，做好落手清工作，不得做到哪里摊到哪里、丢到哪里，并做到工完场清，不得以任何理由拒绝“落手清”工作，如甲方多次督促无效罚200元/次。

　　7、乙方负责人或承包人必须90%时间在施工现场亲自指挥，否则扣发或停发工程进度款。

　　8、乙方负责工地内乙方人员的治安全管理，工地内不准闹事、打架、斗殴，严禁赌博，不准将小孩及施工无关人员带入施工现场，宿舍内严禁男女混居，如发现上述事情，将按宿舍管理处罚条例照章罚款，严重的送当地*机关处理(甲方不安排女宿舍和夫妻房间)。

　　9、乙方必须熟悉各类本工种机械操作规程，安全接电，并按标准做好防护措施，严禁违章操作，每台机械必须派专人负责使用，并做好防火消防工作，如发现违章作业现象，罚30-100元/次。

　　10、乙方必须节约原材料，充分利用落地灰等原材料，不得浪费。领用材料及工具应认真保管及时归还，如有缺少全部由乙方照价赔偿。

　　八、奖罚标准

　　1、本合同已包含质量优质奖。

　　2、本合同处罚标准已在上述细则中规定。

　　九、其他说明

　　1、所有罚款在乙方当月工资中扣除，罚款内容经甲方口头提出后，出具罚款单，罚款单上不用班长签字即为有效。

　　2、合同未尽事宜，经双方协商另立补充协议。

　　3、本合同一式四份，甲方执一份，乙方执一份，经双签字后即生效，工程结束后即失效。

　　甲方：*湖梅兰苑项目部xx乙方：

　　代表：

　　日期：

外墙保温承包合同菁选（扩展6）

——外墙涂料承包合同菁选

外墙涂料承包合同11篇

　　现今很多公民的**意识在不断增强，越来越多事情需要用到合同，签订合同可以明确双方当事人的权利和义务。那么大家知道合同的格式吗？下面是小编整理的外墙涂料承包合同，欢迎大家分享。

外墙涂料承包合同1

　　甲方：_____________

　　乙方：_____________

　　甲乙双方按照《中华人民共和国民法典》的规定，结合本工程情况，经双方协商，订立本合同：

　　第一条工程概况

　　1、工程名称：_____________

　　2、工程地点：_____________

　　3、楼号：_____________

　　4、承包范围：外墙乳胶漆施工

　　5、承包方式：包青工

　　6、工程单价：_____________元/㎡;

　　7、总工程量：外墙约_____________*方米;

　　8、工程价款：约_____________万元。

　　9、工程期限：本工程自________年____月____日开工至________年____月____日竣工。

　　第二条甲方义务

　　1、开工前1天，向乙方提供经确认的施工要求或做法说明1份，并向乙方进行交底;

　　2、指派为甲方驻工地代表，负责合同的履行，对工程质量、进度进行监督检查，办理验收等事宜;

　　3、协调施工现场的有关事宜。

　　第三条乙方的义务

　　1、参加甲方组织的施工要求或做法说明的现场交底，拟订施工方案和进度计划，交甲方审定;

　　2、施工队长为乙方驻工地代表，负责合同履行，对工程质量、进度进行安全监督检查;按要求组织施工，保质、保量按工期完成任务，解决有乙方负责的各项事宜;

　　3、乙方在工程施工期间，应遵守甲方的有关规定，有义务及责任维护甲方的信誉及利益，不做有损甲方的`事情;

　　第四条工程质量及验收

　　1、工程质量：优良;

　　2、在施工过程中，甲方对乙方的施工质量进行监督，乙方要服从甲方的管理，如乙方不服从管理，视情况严重程度给予100-200的罚款;

　　3、在施工中，由于施工质量造成的返工，其工料款由乙方全部承担;

　　4、每一道工序完成后，报请现场管理人员验收合格签字和监理验收合格签字后才能进入下道工序的施工，如果未经验收签字进入下道工序的，要重新返工，返工所造成的材料和人工费损失由施工方全部承担;

　　5、工程完工后，乙方应通知甲方及时验收，验收标准按国家制定的施工及验收规范为质量评定验收标准;

　　6、本工程保修期为二年。

　　第五条付款方式

　　施工期间，甲方只提供生活费，工程完工初验合格后拨付施工费的50%;竣工验收决算完毕付到施工费的95%，余款作为保修费二年，无施工质量问题到期一次无息付清。

　　第六条违约责任

　　1、在合同规定的工期内，乙方不能保质保量按期完工每拖一天甲方罚款多少由造成方全部承担;

　　2、原因造成合同无法继续履行时，应及时通知对方协商解决，并有责任方赔偿由此造成的一切经济损失;

　　3、空桶回收，缺少一个罚二桶漆款;浪费一桶罚十桶漆款;偷倒一桶罚一百桶漆款;

　　第七条施工安全

　　乙方在施工中严格执行施工安全措施，发生任何安全事故全部责任由乙方承担;甲方概不负责(具体参见施工要求及施工安全协议)

　　第八条争议地解决

　　本合同在履行过程中发生争议，由当事人双方协商解决，协商不成，由仲裁委员会仲裁，或人民法院裁决。

　　第九条其他约定事项

　　1、甲方提供腻子、底漆、面漆，乙方负责所有工具;

　　2、乙方负担在施工中的用电费用;

　　第十条本合同自双方签字盖章之日起生效，合同附件与合同具有同等法律效力。

　　第十一条本合同一式三份，甲方二份，乙方一份。

　　甲方：(盖章)_____________

　　代表人：_____________

　　乙方：(盖章)_____________

　　代表人：_____________

　　________年____月____日

外墙涂料承包合同2

　　甲 方：

　　乙 方：

　　乙方承接甲方项目，结合本工程的具体情况，根据《中华人民共和国合同法》有关规定，为了甲、乙双方更好履行合同条款，便于以后现场施工管理，双方在确保工程质量、文明施工、安全、施工进度、*等互利、信守合同的前提下，在遵守国家有关政策法令及现行施工与验收规范前提下，双方充分协商，达成如下协议，双方共同遵守。

　　一、 工程名称：

　　二、 工程地点：

　　三、 承包范围：

　　1、乙方承包范围内的涂装工作包括：*整层、打磨、上底油、喷面漆;

　　2、现场材料保管;

　　3、乙方负责分色、分格;

　　4、掩盖不同或不动部位的工作。

　　四、 承包方式：以包工包料的方式。

　　五、 工程量计算：按实做工程量以*方米计算。(按图纸的展开面积计算)

　　六、 承包单价：按包工包料方式，承包单价为元/m2。

　　七、 付款方式：

　　1民币

　　支付方式：以现金结算或支票、转账结算。

　　八、 工期条款：

　　1、本涂装工程施工自年月完成工期为(在甲方配合之下完成工期)

　　九、 施工验收标准：

　　1、 工程竣工后，乙方应及时通知甲方验收，甲方应自接到通知后五天内组织验收。如甲方在规定时间内未能组织验收，需及时通知乙方另定验收日期，但甲方应承认竣工日期，如验收合格应按乙方申请验收之日起算保质期，并承担乙方的看管费用和相关费用。

　　2、 工程以涂装施工效应向乙方支付此增加的费用效果图、施工方案、作法说明、设计变更及现行国家和行业的规范为质量验收标准。达到所列出的标准色，实样板效果为合格标准，甲方要求部份或全部超过样板及实样标准时，。

　　3、 甲、乙双方应及时办理隐蔽工程和中间工程的检查与验收手续。甲方不按时参加隐蔽工程和中间工程验收，乙方可自行验收，甲方应予以承认。若甲方要求复验时，乙方应按要求办理复验。若复验合格，甲方应承担复验费用，由此造成停工，工期顺延;若复验不合格，其复验及返工费用由乙方承担，工期顺延。

　　十、甲乙双方责任：

　　1、指派,负责合同履行,对涂装工程质量、进度进行监督检查,办理验收,变更登记手续。在工程管理过程中,对乙方提出问题和所遇到的难题及时协调解决。

　　2、开工前,向乙方提供经确认的施工图纸或确认的`施工方案,并向乙方进行现场交底。

　　3、 甲方负责组织建设单位、监理单位进行各类验收工作。负责提供工地人员住宿用房及生活、施工用水电。

　　4、 施工期间，甲方负责做好施工现场的保卫及消防等项工作，及时提供本工程满足施工要求的施工场地作业面给乙方施工。

　　5、甲方负责检验所提供的作业面要符合现行的有关建筑施工验收规范标准，如未达到施工规范要求，应由甲方整改至达标;如由乙方负责整改，则乙方收取由此而增加的费用。

　　6、甲方须为乙方施工提供满足施工要求的脚手架(脚手架须为乙方施工提供操作面)直到乙方完成涂料施工的相关工序。

　　7、乙方指派 为乙方代表,负责合同履行,严格按照国家有关质量标准、施工规程以及甲方设计要求组织施工，解决由乙方负责的各项事宜。

　　8、乙方严格执行有关施工现场管理的规定，妥善保护好施工现场周围建筑物、设备管线不受损坏，不得扰民和污染环境。

　　9、乙方工程竣工未移交甲方之前，负责对现场的设施和工程成品进行保护。

　　十一、争议解决：

　　凡因执行本合同所发生的或与本合同有关的一切争议，合同各方面应通过友好协商解决;如果协商不能解决，任何一方均可向人民法院起诉。

　　十二、其他：

　　1、按施工规范、施工方案、技术交底、质量验收标准执行。

　　2、本合同自双方签字、盖章之日起生效，结清余款后自行终止。

　　3、双方认可的来往工程纪录、会议纪要、均为合同的组成部分，与本合同具有同等的法律效力。

　　4、本合同一式四份，甲乙双方各执二份，每份均具同等法律效力。

　　甲 方： 乙 方：

　　法定代表人： 法定代表人：

　　签约代表： 签约代表：

　　联 系 人： 联 系 人：

　　联系电话： 联系电话：

　　传 真： 传 真：

　　签约时间： 年 月 日

外墙涂料承包合同3

　　发包方(甲方)：_____________

　　承包方(乙方)：_____________

　　按照《中华人民共和国经济合同法》、《建筑安装工程承包合同条例》及其他有关法律法规的规定，结合本工程具体情况，甲、乙双方遵循*等、自愿、公*和诚实守信的原则，经协商达成如下协议。

　　第一条工程概况

　　工程名称：宝杨路配套商品房1-3号外墙弹性拉毛涂料工程

　　工程地点：宝杨路3320号

　　承包范围：1-3号外墙涂

　　承包方式：包工包料(外墙腻子甲方提供)

　　工期：自接到甲方通知后10天内完成。施工期间需配合甲方的合理安排、服从甲方管理。

　　工程质量：合格

　　工程面积:暂定3000M2,竣工后按实计算.

　　合同价款采用固定单价，单价浅色元/每*方,深色元/每*方。合计金额为(人民币)：元(大写)：陆万叁仟元整该价格包含工程图纸上所有内容(另有约定的除外)。

　　该价格含直接费、间接费、乙方利润、、管理费、政策性文件的规定及包含等合同明示或暗示的所有风险、责任和义务的费用，少工程完成后按实际施工面程计算,单价按合同单价计算。

　　第二条甲方工作

　　指派周建军为甲方驻工地代表，负责合同履行。对工程质量、进度进行监督检查，办理验收、变更、登记手续和其他事宜。

　　甲方签订合同后3天内向乙方明确施工范围及施工要求。

　　第三条乙方工作

　　参加甲方组织的施工图纸或作法说明的现场交底，拟定施工方案和进度计划，交甲方审定。

　　乙方指派宋继训为乙方驻工地代表，负责合同履行。按要求组织施工，保质、保量、按期完成施工任务，解决由乙方负责的各项事宜。

　　严格执行施工规范、安全操作规程、防火安全规定、环境保护规定。严格按照图纸或作法说明进行施工，做好各项质量检查记录。参加竣工验收，编制工程结算。

　　做好施工现场保卫、消防和垃圾清理等工作，并承担相应费用。

　　施工中未经甲方同意或有关部门批准，不得随意拆改原建筑物结构及各种设备管线。

　　在施工过程中,负责对外立面的铝合金门窗的成品保护,采取有效的措施确保铝合金门窗不污染涂料,若有污染要及时清理,若完成后有污染而造成的损失一切费用由乙方负责。

　　工程竣工未移交甲方之前，负责对现场的一切设施和工程成品进行保护。

　　第四条关于工期的约定

　　乙方须按甲方提出的工期要求进行进度控制。

　　乙方在合同签订后3日内提供施工组织设计，甲方对乙方的施工组织设计(或方案)和进度计划提出质疑和合理修正时，乙方应在此后3天内提供修正的施工组织设计。

　　非乙方原因造成的工期延误，经双方协商，以经甲方签证的联系单为准，工期可以顺延。

　　工程竣工结算时乙方提供发票，甲方出具免税凭证。

　　第五条关于工程质量及验收的约定

　　本工程质量应达到国家建筑装饰行业标准质量评定合格标准。施工项目质量验收若无相应的国家验收标准时，则以建筑行业装饰标准为准。

　　甲、乙双方应及时办理隐蔽工程和中间工程的检查与验收手续。乙方应提前24小时通知甲方验收，甲方若不按时参加隐蔽工程和中间工程验收，乙方可自行验收，甲方应予承认;若甲方要求复验时，乙方应按要求办理复验，复验合格，甲方应承担复验而引起的产品损坏、停工直接费;若乙方没提前24小时通知甲方验收且自行验收，甲方不予承认，甲方要求复验时，乙方应按要求办理复验，无论复验是否合格，甲方不承担应复验而引起的产品损坏、停工损失，工期不予顺延。

　　由于乙方原因造成质量事故，其返工费用由乙方承担，工期不予顺延。

　　工程竣工后，乙方应通知甲方验收，甲方自接到验收通知7日内组织验收，并办理验收、移交手续。如甲方在规定时间内未能组织验收，需及时通知乙方，另定验收日期，但甲方应承认竣工日期，并承担乙方的看管费用。

　　第六条关于工程价款及结算的约定

　　支付方式：

　　工程开工后，工程完成至30%时，支付至合同价的50%工程工程全部完成验收后，支付至合同价的80%全部工程验收合格且经甲方审定结算后支付至结算价的95%，余款作为保修金。保修金为工程结算价的5%，在工程竣工验收合格满一年后一次性无息退还。

　　如在施工中发生图纸修改或增减工程内容的,由乙方出具工程联系单,甲方认可确定签字，在决算时按实结算。

　　第七条关于材料供应的约定

　　工程所需材料全部由乙方负责采购。涂料进场后,取小样送检测,费用由乙方负责.

　　乙方采购的材料、设备，如不符合质量要求或规格有差异，应禁止使用，并且对工程造成的损失由乙方负责。

　　第八条有关安全生产和防火的约定

　　乙方提供的施工图纸或作法说明，应符合《中华人民共和国消防条例》和有关防火设计规范。

　　乙方在施工期间应严格遵守《建筑安装工程安全技术规程》、《建筑安装工人安全操作规程》、《中华人民共和国消防条例》和其它相关的法规、规范。

　　由于甲方确认的图纸或作法说明，违反有关安全操作规程、消防条例和防火设计规范，导致发生安全或火灾事故，甲方应承担由此产生的一切经济损失。

　　由于乙方在施工生产过程中违反有关安全操作规程、消防条例，导致发生安全或火灾事故，乙方应承担由此引发的一切经济损失。

　　第九条争议与违约责任

　　违约

　　(1)工期：施工过程中由于乙方原因造成工期延误，每逾期一天，须按工程结算总价款的向甲方支付违约金，并承担因此给甲方造成的一切损失，如乙方不按本条款执行，甲方有权从乙方工程款中直接扣除;因甲方原因造成工期延误，经甲方确认后，工期相应顺延，但甲方不承担任何费用。

　　(2)产品质量：如乙方提供的产品经检验质量不合格的'，乙方除应立即调换合格产品外，还应按不合格产品价款的%向甲方支付违约金。如因此造成工期延误的，乙方还应承担相应的违约责任。

　　(3)工程质量：如因乙方原因引起工程质量不合格(以甲方、设计单位、等书面确认为准)，乙方必须立即整改，直至质量达到合格为止，同时向甲方支付与质量履约保证金等额的违约金。因此给甲方造成其他损失的，乙方应据实赔偿。

　　(4)付款：如甲方无故延迟支付工程款，经乙方合理催告后仍未支付的，则每逾期一天，应按逾期未付款项的%向乙方支付违约金。

　　争议

　　(1)双方约定，在合同履行过程中产生争议时，各方协商解决，协商不成提交工程合同签约所在地人民法院诉讼解决。

　　(2)对于不存在争议的部分，各方在诉讼期间仍应继续履行。在人民法院判决、裁定前乙方不得停工，且不得以此为由拖延工期。

　　第十条其它约定

　　工程竣工验收前,乙方向甲方提供完整的竣工资料两份(其中一份须原件).

　　第十一条附则

　　本工程需要进行保险时，应另订协议。

　　本合同自甲、乙双方签字盖章后，工程完工结清全部工程款后自动失效。

　　本合同在履行过程中形成的会议纪要，报价单及补充协议，工程联系单及一切附件是本合同的组成部分与本合同具有同等法律效力。

　　本合同设正本贰份，副本贰份，甲、乙方各执正本壹份、副本壹份。

　　甲方(盖章)：_____________乙方(盖章)：_____________

　　代理人：_____________代表人：_____________

　　年月日：_____________

外墙涂料承包合同4

　　甲方：

　　乙方：

　　根据《中华人民共和国经济合同法》和《建筑工程承包合同条例》经甲、乙双方友好协商将_______工程以包工形式承包给乙方施工，为了保证工程质量、进度和安全文明施工，特制定条款以证明双方责任，希望共同遵守。

　　工程质量要求：

　　一：乙方在施工过程中，要服从甲方指挥监督，不得任意变更图纸及本合同条款。对本工程所需要的民工，工具，和工程所要的`一切辅助材料均乙方自己负责落实。

　　二．包工范围：按外墙效果图纸施工，施工完毕应清理干净墙体上所有门窗，并将施工垃圾搬运下楼统一堆放。

　　三．包工单价：元/㎡（按实际施工面积计算总价）

　　四．施工人员由：乙方调配和安全监督，施工期间必须佩戴安全帽和做好防护措施以免发生意外，如有意外责任事故应由乙方完全负责。

　　五．付款方式：进场施工后付部分生活费，余下的工程款待工程完工验收合格后3天内付清。

　　六．乙方在装修施工中途，不得以任何理由提出改变包工单价或提出终止包工协议，否则按违约处理，不给予结算工程款。

　　七．甲方交付的材料，乙方要负责保管，如有遗失或浪费，乙方照价赔偿损失。

　　八．本协议书一式两份，双方各执一份，双方签字立即生效。

　　甲方： 乙方：

　　_年_月_日

外墙涂料承包合同5

　　甲方：_____________身份证号：_____________

　　乙方：_____________身份证号：_____________

　　甲方将座落在畅达小区，将其外墙涂料工程委托乙方施工，双方应遵守*等、自愿、公*和诚实信用的`原则，经甲、乙双方充分协商同意，达成如下条款：

　　一、工程概况

　　1、工程名称：_____________

　　2、工程地点：_____________

　　二、承包范围：外墙涂料工程;

　　三、承包方式：包工包料包质量，包质量________年以上

　　四、工程内容：粉刷外墙(红色)

　　五、工程材料：

　　本工程使用涂料为亮龙品牌，颜色以甲方确定的色板为准，材料到达现场必须经甲方代表验收，质量达到国家标准后可投入使用。

　　六、工程造价：

　　1、本工程外墙涂料综合单价24元*方米，此报价不含税款(综合单价包括人工费，材料费，做法工序：专用腻子二遍、底漆一遍、红色面漆二遍)。

　　2、面积：按实际施工面积计算。

　　3、结算造价：工程量按实际施工面积计算，若有设计变更可按实际调整。完工后，__所有的工程款(以后维修双方协商再定)。

　　4 、工程款支付：工程开始预付总工程款20%，工程进行到一半付总工程款的60%，完工后付总工程款的15%，剩余5%做为质保金，________年后__。

　　七、本工程如发生安全事故，由乙方承担，

　　八、本合同一式两份，双方签字盖章并签证后生效。双方各执一份。

　　九、本合同未尽事宜，由双方另行协商解决，协商不成可申请仲裁委员会仲裁。

　　十、本合同工程完工达到质量要求，工程款结清后失效，但以后维修双方协商再定。

　　甲方(公章)：_________乙方(公章)：_________

　　法定代表人(签字)：_________法定代表人(签字)：_________

　　________年____月____日________年____月____日

外墙涂料承包合同6

　　发包方：_____________(以下简称甲方)

　　承包方：_____________(以下简称乙方)

　　根据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及其他相关法律、行政法规，遵循*等、自愿、公*和诚实信用原则，双方就外墙及室内涂料工程施工事项协商一致，订立本合同。

　　一、工程概况：

　　1、工程名称：外墙及室内涂料装饰工程

　　2、工程地点：

　　二、承包方式：包工包料，包脚手架

　　三、承包内容及价格

　　本工程现有外墙涂料装饰分项工程项目，采用“立邦”牌外墙涂料，调色外墙涂料每*方米元;其他外墙涂料每*方米元;内墙楼梯水泥漆每*方米元;以上所有单价不含配套费及税费，所需脚手架搭拆费用包含在涂料价格内。

　　四、施工及质量要求

　　1、乙方必须严格按现行规范标准施工，分项工程验收要求达合格以上。

　　2、涂刷质量要求：表面颜色均匀一致，不允许有泛碱、咬色，和流坠、疙瘩，无砂眼、刷纹，装饰线、分色线、直线度、立面垂直符合允许偏差范围，阴阳角顺直。

　　3、材料要求：底漆和面漆要由甲方会同监理人员共同验收，符合要求后使用。

　　4、底漆和面漆按产品说明进行配比施工。

　　5、质量未达到要求者，其返工的.工料损失由乙方负责，因乙方原因造成质量问题被有关部门罚款由乙方负责。

　　五、施工工期

　　1、乙方根据甲方施工进度计划要求，组织劳力。

　　2、施工工期：根据甲方要求，乙方实际情况协商确定。

　　六、结算及付款方式

　　1、结算方式：内墙涂料工程量按实际展开面积计算，以分项单价乘以实际工程量结算。

　　2、付款办法：本工程无备料款，按每月经有关部门审核进度款付至80%，工程竣工验收合格后乙方提供工程结算资料并将有关资料送至甲方。甲方接到上述资料15天内审核完毕，按业主与甲方付款方式给予乙方支付工程总价款至97%，余款3%作为质量保修金，待工程竣工验收合格后壹年后壹个月内付清。

　　七、安全施工

　　在施工过程中，乙方应严格按照安全操作规程进行施工，加强施工人员的安全教育管理，采取必须的安全防范措施，如造成安全事故，一切责任和经济损失由乙方承担，甲方不承担任何责任。

　　八、甲方职责

　　1、负责协调乙方和现场其他施工单位工作关系;

　　2、向乙方提供本工程相应施工图纸壹份，并对乙方进行质量、安全技术交底，施工中如有图纸设计更改，应及时通知乙方，否则应予签证;

　　3、甲方应提供现场水、电，费用由甲方负责;提供垂直运输机械以及提供开升降机专职人员，及时进行技术交底和现场检查，发现问题及时解决提供水电至施工作业现场;

　　九、乙方职责

　　除甲方提供的机械设备外，其余的工具均由乙方负责(包括雨具)，严格按施工进度计划组织，确保工程工期和质量;

　　十、附则

　　1、本合同如有未尽事宜，经双方协商可另行签订补充协议，其补充协议视同本合同，具有同等法律效力。

　　2、本合同一式贰份，甲乙双方各执壹份;

　　3、本合同自签字后生效，至工程竣工验收，工程款项结清后终止。

　　甲方(公章)：_________乙方(公章)：_________

　　法定代表人(签字)：_________法定代表人(签字)：_________

　　_________年____月____日_________年____月____日

外墙涂料承包合同7

　　发包方(甲方)：

　　承包方(乙方)：

　　按照《中华人民共和国经济合同法》、《建筑安装工程承包合同条例》及其他有关法律法规的规定，结合本工程具体情况，甲、乙双方遵循*等、自愿、公*和诚实守信的原则，经协商达成如下协议。

　　第一条 工程概况

　　1.1 工程名称：宝杨路配套商品房1-3号外墙弹性拉毛涂料工程

　　1.2 工程地点： 宝杨路3320号

　　1.3 承包范围： 1-3号外墙涂

　　1.4 承包方式：包工包料 (外墙腻子甲方提供)

　　1.5 工期：自接到甲方通知后 10天 内完成。施工期间需配合甲方的合理安排、服从甲方管理。

　　1.6 工程质量：合格

　　1.7工程面积:暂定3000M2,竣工后按实计算.

　　1.8 合同价款采用固定单价，单价 浅色20.60元/每*方, 深色21.80元/每*方。 合计金额为(人民币)： 63000.00元(大写)：陆万叁仟元整该价格包含工程图纸上所有内容(另有约定的除外)。

　　1.9该价格含直接费、间接费、乙方利润、、管理费、政策性文件的规定及包含等合同明示或暗示的所有风险、责任和义务的费用，少工程完成后按实际施工面程计算,单价按合同单价计算。

　　第二条 甲方工作

　　2.1指派 周建军 为甲方驻工地代表，负责合同履行。对工程质量、进度进行监督检查，办理验收、变更、登记手续和其他事宜。

　　2.2甲方签订合同后3天内向乙方明确施工范围及施工要求。

　　第三条 乙方工作

　　3.1参加甲方组织的施工图纸或作法说明的现场交底，拟定施工方案和进度计划，交甲方审定。

　　3.2乙方指派 宋继训 为乙方驻工地代表，负责合同履行。按要求组织施工，保质、保量、按期完成施工任务，解决由乙方负责的各项事宜。

　　3.3严格执行施工规范、安全操作规程、防火安全规定、环境保护规定。严格按照图纸或作法说明进行施工，做好各项质量检查记录。参加竣工验收，编制工程结算。

　　3.4做好施工现场保卫、消防和垃圾清理等工作，并承担相应费用。

　　3.5施工中未经甲方同意或有关部门批准，不得随意拆改原建筑物结构及各种设备管线。

　　3.6在施工过程中,负责对外立面的铝合金门窗的成品保护,采取有效的措施确保铝合金门窗不污染涂料,若有污染要及时清理,若完成后有污染而造成的损失一切费用由乙方负责。

　　3.7工程竣工未移交甲方之前，负责对现场的一切设施和工程成品进行保护。

　　第四条 关于工期的约定

　　4.1乙方须按甲方提出的工期要求进行进度控制。

　　4.2乙方在合同签订后3日内提供施工组织设计，甲方对乙方的施工组织设计(或方案)和进度计划提出质疑和合理修正时，乙方应在此后3天内提供修正的施工组织设计。

　　4.3非乙方原因造成的工期延误，经双方协商，以经甲方签证的联系单为准，工期可以顺延。

　　4.4工程竣工结算时乙方提供发票，甲方出具免税凭证。

　　第五条 关于工程质量及验收的约定

　　5.1本工程质量应达到国家建筑装饰行业标准质量评定合格标准。施工项目质量验收若无相应的国家验收标准时，则以建筑行业装饰标准为准。

　　5.2甲、乙双方应及时办理隐蔽工程和中间工程的检查与验收手续。乙方应提前24小时通知甲方验收，甲方若不按时参加隐蔽工程和中间工程验收，乙方可自行验收，甲方应予承认;若甲方要求复验时，乙方应按要求办理复验，复验合格，甲方应承担复验而引起的产品损坏、停工直接费;若乙方没提前24小时通知甲方验收且自行验收，甲方不予承认，甲方要求复验时，乙方应按要求办理复验，无论复验是否合格，甲方不承担应复验而引起的产品损坏、停工损失，工期不予顺延。

　　5.3由于乙方原因造成质量事故，其返工费用由乙方承担，工期不予顺延。

　　5.4工程竣工后，乙方应通知甲方验收，甲方自接到验收通知7日内组织验收，并办理验收、移交手续。如甲方在规定时间内未能组织验收，需及时通知乙方，另定验收日期，但甲方应承认竣工日期，并承担乙方的看管费用。

　　第六条 关于工程价款及结算的约定

　　6.1支付方式：

　　工程开工后，工程完成至30%时，支付至合同价的 50%工程工程全部完成验收后，支付至合同价的80%全部工程验收合格且经甲方审定结算后支付至结算价的95%，余款作为保修金。 保修金为工程结算价的`5%，在工程竣工验收合格满一年后一次性无息退还。

　　6.2如在施工中发生图纸修改或增减工程内容的,由乙方出具工程联系单,甲方认可确定签字，在决算时按实结算。

　　第七条 关于材料供应的约定

　　7.1 工程所需材料全部由乙方负责采购。涂料进场后,取小样送检测,费用由乙方负责.

　　7.2 乙方采购的材料、设备，如不符合质量要求或规格有差异，应禁止使用，并且对工程造成的损失由乙方负责。

　　第八条 有关安全生产和防火的约定

　　8.1 乙方提供的施工图纸或作法说明，应符合《中华人民共和国消防条例》和有关防火设计规范。

　　8.2 乙方在施工期间应严格遵守《建筑安装工程安全技术规程》、《建筑安装工人安全操作规程》、《中华人民共和国消防条例》和其它相关的法规、规范。

　　8.3 由于甲方确认的图纸或作法说明，违反有关安全操作规程、消防条例和防火设计规范，导致发生安全或火灾事故，甲方应承担由此产生的一切经济损失。

　　8.4 由于乙方在施工生产过程中违反有关安全操作规程、消防条例，导致发生安全或火灾事故，乙方应承担由此引发的一切经济损失。

　　第九条 争议与违约责任

　　9.1、违约

　　(1)工期：施工过程中由于乙方原因造成工期延误，每逾期一天，须按工程结算总价款的向甲方支付违约金，并承担因此给甲方造成的一切损失，如乙方不按本条款执行，甲方有权从乙方工程款中直接扣除;因甲方原因造成工期延误，经甲方确认后，工期相应顺延，但甲方不承担任何费用。

　　(2)产品质量：如乙方提供的产品经检验质量不合格的，乙方除应立即调换合格产品外，还应按不合格产品价款的%向甲方支付违约金。如因此造成工期延误的，乙方还应承担相应的违约责任。

　　(3)工程质量：如因乙方原因引起工程质量不合格(以甲方、设计单位、等书面确认为准)，乙方必须立即整改，直至质量达到合格为止，同时向甲方支付与质量履约保证金等额的违约金。因此给甲方造成其他损失的，乙方应据实赔偿。

　　(4)付款：如甲方无故延迟支付工程款，经乙方合理催告后仍未支付的，则每逾期一天，应按逾期未付款项的 %向乙方支付违约金。

　　9.2、争议

　　(1)双方约定，在合同履行过程中产生争议时，各方协商解决，协商不成提交工程合同签约所在地人民法院诉讼解决。

　　(2)对于不存在争议的部分，各方在诉讼期间仍应继续履行。在人民法院判决、裁定前乙方不得停工，且不得以此为由拖延工期。

　　第十条 其它约定

　　10.1工程竣工验收前,乙方向甲方提供完整的竣工资料两份(其中一份须原件).

　　第十一条 附则

　　11.1 本工程需要进行保险时，应另订协议。

　　11.2本合同自甲、乙双方签字盖章后，工程完工结清全部工程款后自动失效。

　　11.3本合同在履行过程中形成的会议纪要，报价单及补充协议，工程联系单及一切附件是本合同的组成部分与本合同具有同等法律效力。

　　11.4本合同设正本贰份，副本贰份，甲、乙方各执正本壹份、副本壹份。

　　甲方(盖章)：

　　乙方(盖章)：

　　代理人：

　　代表人：

　　年月日：

外墙涂料承包合同8

　　甲方： 身份证：

　　乙方： 身份证：

　　甲、乙双方经友好洽谈和协商，甲方决定将公司所有外墙涂料粉刷工程承包经乙方。为明确双方的权利和义务，根据国家有关法律规定，特签订本合同，以便共同遵守。

　　第一条 工程概况

　　1、工程地址：

　　2、施工内容：外墙涂料粉刷，总面积约 *方米

　　3、工程开工日期：

　　4、工程竣工日期：

　　5、工程承包方式：包工

　　6、工程总天数： 天，雨天顺延。

　　第二条 工程价款

　　工程价款按照每*方米 元包工计算（大写） （ 元，以实际测量面积计算）。增加工程，增加造价；减少工程，减少造价。

　　第三条 质量要求

　　1、工程验收标准：根据业主要求

　　2、施工中，甲方如有特殊施工项目或特殊质量要求，双方应确认，增加的费用，应另签订补充合同。

　　3、凡由男方采购的材料，产品质量由甲方自负；施工质量由乙方负责。

　　4、乙方要精心施工，确保颜色一致，如不能保持颜色一致，其返工所需材料和工程款全部由乙方自行承担，甲方不承担任何责任。

　　第四条 付款方式

　　合同签订后，甲方在乙方开工 天内付工程款 （ ），施工完成后再付款 （ ），经业主验收合格，并测量工程量后计算工程余款，承诺： 年 月 日前结算清楚工程的余款。

　　第五条 工程工期

　　乙方应按期完工，如果延迟完工，每逾期一天，从总工程款中扣除200元。

　　第六条 工程验收

　　双方按本合同第三条约定的.验收标准进行验收。

　　第七条 其他事项

　　本合同为工程承包合同，甲乙双方无雇佣关系。

　　1、乙方在承包过程中应严格执行***生产法律法规及施工规程，做到安全生产，文明施工。

　　2、甲方义务给乙方施工人员（3人）购买每人300元意外保险。

　　3、乙方在承包过程中发生的所有事故责任均由乙方自行承担，因事故导致的人身损害和财产损失及其他所有损失均由乙方负责赔偿，甲方不承担任何责任和赔偿（甲方出于人道主义，如发生人生事故可付担10%，实际财产损失50%补偿）。

　　第八条 违约责任

　　合同生效后，在合同履行期间，擅自解除合同方，使对方造成的实际损失超过违约金的，应进行补偿。

　　第九条 争议解决

　　本合同履行期间，双方如发生争议，由双方协商解决，协商解决不成的，可向人民法院提起诉讼。

　　第十条 本合同自双方盖章或签字后生效。

　　第十一条 本合同一式二份，甲乙双方各执壹份。

　　甲方（盖章）： 乙方（盖章）：

　　电话： 电话：

　　签约日期： 年 月 日

外墙涂料承包合同9

　　甲方：___________

　　乙方：____________

　　双方本着*等互利的原则，根据国家有关法律、法规的规定，自愿就工程的外墙、屋面（以上）等外涂料工程施工达成如下和约：

　　一、施工承包范围：

　　工程的外墙、屋面（以上）等外涂料分项工程。

　　二、施工承包工期：

　　1、自_____年____月____日至____年____月____日。

　　2、承包人应按甲方设计的要求进行施工进度安排，必须无条件服从管理，不得以任何理由拖延工期，若因各种原因引起的工期顺延或暂停施工须经甲方同意。

　　3、承包人必须有采取足够的措施保证按时、按质、按量完成承包内容。否则，工期每拖延一天，承包人受罚人民币20xx年元，并承担由此引起的一切直接或间接的后果。

　　三、施工承包价格：

　　1、工程单价：行福建省定额计算规则每施工*方米包工料22元。（包括材料、施工、运输等）

　　2、工程量：工程量结算根据实际施工面积、变更及甲方签证据实结算。

　　四、施工质量要求：

　　1、工程质量必须符合《建筑工程施工质量验收统一标准》（gb50300—20xx年）、《建筑装饰装修质量验收规范》（gb50210—20xx年）等现行相关专业规范、标准的规定，质量等级合格以上。若工程质量达不到要求，承包人应承担由此引起的重新施工、返工、整改或重新请人整改的所有费用（材料费、人工费），并承担由此引起的'一切直接或间接的后果。

　　2、外墙在涂料前必须涂刷抗碱封闭底漆；子必须*整、坚实、牢固、无粉化、起皮和裂缝，腻子干燥后应打磨*整光滑，并清理干净。墙面必须使用耐水腻子；

　　3、材料进场均须提**品合格证、性能检测报告和进场验收记录；

　　4、涂料涂饰工程应涂饰均匀、粘结牢固、不得漏涂、透底、起皮和掉粉；

　　5、基层腻子必须最少不得少于三遍，涂料面层最少不得少于三遍；

　　6、涂料的颜色、必须均匀一致，不得出现泛碱、咬色、流坠、疙瘩、砂眼、刷纹、等现象；装饰线、分色线直线度不得超过1mm。

　　7、施工主要工序应满足以下顺序：

　　修补——清扫——填补缝隙、局部刮腻子——磨*——施涂封底涂料——施涂主层涂料——滚压——第一遍罩面涂料——第二遍罩面涂料——第三遍罩面涂料。

　　8、施涂罩面涂料时，不得有漏涂和流俯现象，等第一罩面涂料干燥后，方可施工。

　　五、承包方式：包工包料

　　六、付款方式：

　　（1）、工程款的支付根据实际情况而定，但每次支付不得超过已完成工程量的80%。

　　（2）、单项工程完工验收合格后5日内支付至合同总额的95%；

　　（3）、余款5%自工程竣工验收一年且无质量问题的1个月内付清。

　　七、工程条件

　　为了保证工程质量，甲方必须提供以下条件：

　　1。施工基面满足相关规范要求。

　　2。提供施工所需脚手架，进入现场交叉施工时双方配合。

　　3。施工现场所需水、电。

　　八、安全施工要求：

　　1、乙方施工人员进入施工现场，甲方事先对施工人员进行三级安全教育。

　　2、遵守甲方管理，遵守各项安全管理制度，严格按安全标准组织施工，并随时接受行业安全检查人员依法实施的监督检查，接受安全管理。

　　3、由施工方所造成的施工质量事故及个人伤亡事故，由施工方承担。

　　4、乙方按文明施工要求组织施工，保持场地整洁卫生，建筑垃圾按甲方指定地点堆放，完工后乙方应将建筑垃圾运出屋村外处理，费用乙方自负。

　　九、其他

　　1、承包人不得将所承包的工程转包给第三者，否则，由此造成的工程拖延每天罚款人民币20xx年元，并承担由此引起的其它责任（总工期、质量、安全），发包人并将马上终止合同。

　　2、承包人应对本组工人的劳保等所需证件及时办理，费用有承包人自负，否则由此引起的后果有承包人自负，并不得以次为借口拖延工期。

　　3、承包人不得以任何理由拖延工期，包括不可抗力。

　　4、在保修期限内，承包人不在要求的期限内保修，发包人可委托其它人员进行修理，费用从保修金中扣除，承包人并应负责由此产生的后果。

　　十、本合同一式二份，发包人、承包人各执一份。

　　十一、本合同自签定之日起生效。

　　甲方（签章）：___________乙方（签章）：____________

　　____年____月____日 ____年____月____日

外墙涂料承包合同10

　　甲方：

　　乙方：

　　甲方将座落在建湖县上冈镇兰卡影视基地1号棚南立面的GRC 钢架工程承包给乙方施工，为了明确双方的责、 权、利，保质、保量、按期完成施工任务，根据我国现行的《建筑法》、《合同法》、《建筑工程质量管理条列》及有关法律行政法规，遵守*等、自愿、公*和诚实信用的原则，经甲、乙双方共同协商同意，达成如下条款：

　　1. 承包内容：兰卡影视基地，GRC钢架工程。

　　2、承包方式及单价： 包工包料; GRC钢架综合单价/*方米(综合单价包括制作及安装人工费，保险费、材料费等，具体按实际施工工艺施工)。

　　3、工程工期：自甲方通知之日起，起工期延误的，应由甲方书面签证为准。如应乙方原因延误工期的`，每延误一天罚款 元，工期截止日期为工程验收合格为准。

　　4、工程量计量方法： 面积以实际施工面积为准。

　　5、工程款支付：

　　6、工程质量：乙方施工按照国家钢结构制作及安装相应标准执行。

　　1)、钢架与墙连接时，必须用16mm穿墙螺栓，内侧用150x150x15钢板作为垫片与螺栓共同受力。

　　2)、焊缝必须饱满，每竖向角钢必须加设斜撑，斜撑中部加设支点与内侧钢架连接，外侧立面设中部通长角钢两道，内侧(与墙连接处)中部设一道。

　　7、安全责任：乙方在施工过程中必须确保工人的安全，工人施工时，必须佩戴安全帽、系好安全带，如乙方在施工过程中，安全设施不到位，甲方发现后，要求整改并进行经济处罚;乙方在施工过程中，发生的任何安全事故与甲方无关，发生的任何经济损失及责任与甲方无关。

　　8、质保范围：墙面在施工验收合格后一年内，墙壁面层接缝及面层无裂缝、无干裂等缺陷，如一旦出现以上缺陷，甲方通知乙方，乙方必须无条件的及时维修和处理。

　　9、本合同一式两份，双方签字盖章并签证后生效。双方各执一份。

　　10、本合同未尽事宜，由双方另行协商解决，协商不成可申请仲裁委员会仲裁。

　　甲方(公章)：_________ 乙方(公章)：_________

　　法定代表人(签字)：_________ 法定代表人(签字)：_________

　　_________年____月____日 _________年____月____日

外墙涂料承包合同11

　　甲方：_____________(以下简称甲方)

　　乙方：_____________(以下简称乙方)

　　现甲方拟将湘桥佳苑项目的内装饰工程发包给乙方，本着公*、公正、诚信的原则，经甲乙双方共同协商，为明确双方义务和责任，特签订本合同。

　　本合同所陈述的内容为双方一致认可的结果，所约定的权利与义务是双方应共同遵守的准则，任何一方出现违约行为或损害对方的合法利益，另一方都有权依法追究其违约责任。具体合同条款如下：

　　一、工程名称：湘桥佳苑住宅小区1#~3#栋及地下室。

　　二、工程地点：长沙市岳麓区黄鹤村

　　三、承包范围：_____________栋

　　油漆涂料装饰工程以甲方提供的湘桥佳苑建筑施工图纸所描述的工程量为准，包括现场材料的转运、堆码、清理、施工场地的`维护以及施工现场文明施工措施所发生的人工费、材料费，具体承包范围如下：

　　1、外墙刷勾滴水线子、天沟底、坡屋面上底面、屋面女儿墙、屋面构架、电梯机房、空调板底、面等所属外面未贴砖部位刷外墙防水白色乳胶漆。

　　2、室内厅、房、过道、入户内花园等天花板刷水泥胶浆。

　　3、阳台天花及梁刷外墙防水白色乳胶漆。

　　4、电梯前室、天花，公区过道、天花刷内墙白色乳胶漆。

　　5、楼梯间墙面、天花内墙刷白色乳胶漆。

　　6、楼梯歇台、踏步刷深灰色505乳胶漆。

　　7、地下室墙面、顶棚刷888仿瓷涂料。

　　8、配合项目部及上级领导来工地检查的一切用工并承担其用工费用。

　　9、甲方至负责提供本色水泥。

　　以上包括表面清渣，接头清凿补*，钢筋头、铁钉等清理、满刮腻子、阴阳角修整、打砂纸、施工所用脚手架、修补、成品保护、卫生工作等所有工序都在承包范围内。

　　四、承包方式及工期：

　　1、包工包料、包工期、包质量、包安全、包验收等直至验收交付使用及维保。

　　2、工期：自进场之日起天内必须全部完成，延误工期在7天以内，从延误工期第八天开始，每延误一天罚款5000元/天，直至本项目完工，如提前完工，提前7天以内不奖不罚，超过7天从提前的第八天起计算奖励5000元/天(考虑施工质量和施工投入成本，不建议提前15天以上即奖金4万元封顶。)

　　3、承包范围内负责所需用的电动工具、电缆、照明灯具等，甲方只提供电源开关箱到楼层。

　　五、承包单价与结算方式：

　　1、本项目包干单价应包括但不限于以下内容：

　　1.与本工程有关的零星用工、物资装卸码放用工、安全文明施工用工、成品保护用工、材料二次倒运用工，现场不再签证任何零星用工。

　　2.单价中含完成本项工作内容的人工工资、辅材费、临时照明费(除垂直运输机械除外)、管理费、利润等一切费用，以及市场风险和乙方在充分了解本工程现场情况后为实现合同约定的工期目标、安全文明施工、质量等级而投入的一切费用，任何情况下不得提出调整合同单价。

　　2、实物量包干单价明细：

　　1.外墙刷勾滴水线子、天沟底、坡屋面上底面、屋面女儿墙、屋面构架、阳台滴水线。烟帽、电梯机房、空调板底、面、窗顶线等所属外面未贴砖部位均刷外墙防水白色乳胶漆元/m2。(按建筑面积计算)

　　2.室内厅、房、过道、入户内花园等天花刷水泥胶浆元/m2 (按实际面积计算)

　　3.阳台天花及梁刷外墙防水白色乳胶漆元/m2。(按实际面积计算)

　　4.电梯前室、天花，公区过道、天花刷内墙白色乳胶漆元/m2。(按实际面积计算)

　　5.楼梯间墙面、天花刷内墙刷白色乳胶漆元/m2。(按实际面积计算)

　　6.楼梯歇台、踏步刷深灰色505乳胶漆元/m2。(按投影面积计算)

　　7.地下室墙面、顶棚刷888仿瓷涂料元/m2。(按实际面积计算)

　　3、工程结算：

　　1.结算方式：本工程采用实物量单价包干方式。

　　2.结算办法：审定工程量×固定包干综合单价±工程变更洽商-违约金等。

　　3.现场经济签证必须经项目预算员、主管施工员。总工三人共同签认后方可生效。

　　4.乙方在所承担项目全部完工后20天内提交结算资料，一式叁份，乙方提交的结算(含工程量计算式、相关的现场经济签证单等)经项目负责人审定后生效，否则无效退回，结算生效后返回乙方一份。

　　六、付款方式：

　　1、第一次付款：外墙工程量完成70%，按实际完成合格的工程量支付合同单价的70%。

　　2、第二次付款：外架开始拆除，按实际完成合格的工程量支付合同单价的70%。

　　3、第三次付款：外架全部拆除，按实际完成合格的工程量支付合同单价的80%。

　　4、第四次付款：完成竣工验收付至实际工程总价的95%(留足工程总价的5%作为质量保证金，在保修期满1年后的三个月内无质量问题，将全额返还给乙方，若有质量问题，甲方将直接扣除相关费用，直至扣完为止)。

　　七、安全管理与文明施工：

　　(一)安全管理

　　1、乙方有权拒绝甲方违反安全规程的指定。

　　2、签订合同人为第一责任人，有责任采取一切积极安全措施，组织安全生产，深入施工现场抓安全管理。

　　3、安全指标：零死亡，零重伤，一般性安全事故降至最低水*。

　　4、(1)乙方施工严守操作规程，不得违章作业。若发生安全事故，一切责任及费用全部由乙方负责。

　　(2)若因班组造成其它班组的安全事故由项目部出面协调，一概费用由责任班组承担。

　　5、遵守工地的各项安全制度和安全措施，责任人必须24小时坚守施工现场，协助项目管理。特殊情况需向项目部请假同意，无故离岗罚款每次1000元。

　　(二)文明施工

　　1、作业人员，进入施工现场必须佩戴安全帽;穿着洁净。

　　2、作业完毕，做到电断机停人离，中餐晚餐前工完场清，余料归堆与再利用。否则按每次每处200元罚款，并责令改正。不改正者加倍罚款。

　　3、文明施工费用：合同价款的1%，若因乙方原因达不到省文明工地标准，甲方有权直接工程款中予以扣除。

　　4、严禁打架斗殴或聚众闹事，否则，罚款20_元/次。

　　5、工地范围内不得另开炉灶，应统一在食堂就餐，不得带小孩住工地承包人应劝退，否则每次罚款200元。

　　6、乙方材料按不同规格分别有序堆放，应保证场地随时干净、无散灰、无积水、设备保持洁净，每次运输随时打扫，否则按每次罚款200元，并立即改正，不改正者则加倍罚款。

　　7、严格遵守甲方的各项规章制度，否则除按规章处罚外，甲方有权解除乙方的合同，乙方自负由此产生的损失。

　　八、施工进度与施工质量：

　　1、乙方必须服从项目负责人和总工的领导与指挥，按照项目部提供的施工进度表，组织与协调施工作业，否则依据相关制度予以处罚。

　　2、乙方必须科学管理，合理施工，做到多快好省、安全文明连续有序作业。乙方提出合理化建议被甲方采纳所产生的经济效益，可获得其中50%的奖励。

　　3、乙方必须紧密配合甲方保证各节点施工进度和总工期，同时必须保证配合开发商售楼部和样板间的精装修及景观园林施工，并与建设方其它分包单位协同合作，否则依据相关制度予以处罚(详见施工进度奖罚制度)。

　　4、乙方如不能达到工程进度，甲方可另安排施工队伍完成乙方所承包工程的部分或全部项目，其费用由乙方承担，甲方也可直接终止合同，由此造成的甲方损失由乙方承担。

　　(二)施工质量

　　1、工程质量必须达到国家现行施工及验收规范要求，建设、监理和甲方认可的样板间及交房标准验收，否则处以合同价款5%的罚款。

　　2、加强施工质量管理，严禁发生空鼓、干裂、起皮等质量问题。

　　3、按规范施工，确保墙体表面光洁、*整，颜色均匀一致，无起皮脱落情况。

　　4、本工程内外墙所用涂料品牌必须为华润牌或立邦牌。(严禁使用其它品牌)

　　九、违约责任：

　　1、如乙方有违反上述条款的行为或在进度和质量上达不到甲方要求，甲方有权更换施工队伍，清退出场时按已完成合格工程量的60%结算。

　　2、如乙方不能按期完工，则每推迟一天罚款1000元整。

　　3、如乙方无明显行为过错时，甲方无权终断合同的正常履行，否则同样应负违约赔偿责任。

　　4、如任何一方违约，在协商不过的情况下，均可向签订合同所在地仲裁委员会申请仲裁解决。

　　十、其它事宜：

　　未尽事宜，双方协商解决。如在合同履行过程中遇到本合同未能约定的情况或有确需修改之处，双方另行协商，形成书面补充协定，经双方签字认定后，作为本合同的补充条款与本合同把内容具有同等效力。

　　本协议一式四份，甲乙双方各执二份，具有法律效力。

　　甲方签字：_____________盖章电话号码：_____________

　　乙方签字：_____________盖章电话号码：_____________

　　身份证号码：_____________

　　家庭住址：_____________

　　____年____月____日

外墙保温承包合同菁选（扩展7）

——外墙涂料承包合同菁选

外墙涂料承包合同(11篇)

　　在人们的法律意识不断增强的社会，越来越多的场景和场合需要用到合同，签订合同是减少和防止发生争议的重要措施。那么问题来了，到底应如何拟定合同呢？下面是小编为大家整理的外墙涂料承包合同，希望能够帮助到大家。

外墙涂料承包合同1

　　发包方(甲方)：_____________

　　承包方(乙方)：_____________

　　按照《中华人民共和国经济合同法》、《建筑安装工程承包合同条例》及其他有关法律法规的规定，结合本工程具体情况，甲、乙双方遵循*等、自愿、公*和诚实守信的原则，经协商达成如下协议。

　　第一条工程概况

　　工程名称：宝杨路配套商品房1-3号外墙弹性拉毛涂料工程

　　工程地点：宝杨路3320号

　　承包范围：1-3号外墙涂

　　承包方式：包工包料(外墙腻子甲方提供)

　　工期：自接到甲方通知后10天内完成。施工期间需配合甲方的合理安排、服从甲方管理。

　　工程质量：合格

　　工程面积:暂定3000M2,竣工后按实计算.

　　合同价款采用固定单价，单价浅色元/每*方,深色元/每*方。合计金额为(人民币)：元(大写)：陆万叁仟元整该价格包含工程图纸上所有内容(另有约定的除外)。

　　该价格含直接费、间接费、乙方利润、、管理费、政策性文件的规定及包含等合同明示或暗示的所有风险、责任和义务的费用，少工程完成后按实际施工面程计算,单价按合同单价计算。

　　第二条甲方工作

　　指派周建军为甲方驻工地代表，负责合同履行。对工程质量、进度进行监督检查，办理验收、变更、登记手续和其他事宜。

　　甲方签订合同后3天内向乙方明确施工范围及施工要求。

　　第三条乙方工作

　　参加甲方组织的施工图纸或作法说明的现场交底，拟定施工方案和进度计划，交甲方审定。

　　乙方指派宋继训为乙方驻工地代表，负责合同履行。按要求组织施工，保质、保量、按期完成施工任务，解决由乙方负责的各项事宜。

　　严格执行施工规范、安全操作规程、防火安全规定、环境保护规定。严格按照图纸或作法说明进行施工，做好各项质量检查记录。参加竣工验收，编制工程结算。

　　做好施工现场保卫、消防和垃圾清理等工作，并承担相应费用。

　　施工中未经甲方同意或有关部门批准，不得随意拆改原建筑物结构及各种设备管线。

　　在施工过程中,负责对外立面的铝合金门窗的成品保护,采取有效的措施确保铝合金门窗不污染涂料,若有污染要及时清理,若完成后有污染而造成的损失一切费用由乙方负责。

　　工程竣工未移交甲方之前，负责对现场的一切设施和工程成品进行保护。

　　第四条关于工期的约定

　　乙方须按甲方提出的工期要求进行进度控制。

　　乙方在合同签订后3日内提供施工组织设计，甲方对乙方的施工组织设计(或方案)和进度计划提出质疑和合理修正时，乙方应在此后3天内提供修正的施工组织设计。

　　非乙方原因造成的工期延误，经双方协商，以经甲方签证的联系单为准，工期可以顺延。

　　工程竣工结算时乙方提供发票，甲方出具免税凭证。

　　第五条关于工程质量及验收的约定

　　本工程质量应达到国家建筑装饰行业标准质量评定合格标准。施工项目质量验收若无相应的国家验收标准时，则以建筑行业装饰标准为准。

　　甲、乙双方应及时办理隐蔽工程和中间工程的检查与验收手续。乙方应提前24小时通知甲方验收，甲方若不按时参加隐蔽工程和中间工程验收，乙方可自行验收，甲方应予承认;若甲方要求复验时，乙方应按要求办理复验，复验合格，甲方应承担复验而引起的产品损坏、停工直接费;若乙方没提前24小时通知甲方验收且自行验收，甲方不予承认，甲方要求复验时，乙方应按要求办理复验，无论复验是否合格，甲方不承担应复验而引起的产品损坏、停工损失，工期不予顺延。

　　由于乙方原因造成质量事故，其返工费用由乙方承担，工期不予顺延。

　　工程竣工后，乙方应通知甲方验收，甲方自接到验收通知7日内组织验收，并办理验收、移交手续。如甲方在规定时间内未能组织验收，需及时通知乙方，另定验收日期，但甲方应承认竣工日期，并承担乙方的看管费用。

　　第六条关于工程价款及结算的约定

　　支付方式：

　　工程开工后，工程完成至30%时，支付至合同价的50%工程工程全部完成验收后，支付至合同价的80%全部工程验收合格且经甲方审定结算后支付至结算价的95%，余款作为保修金。保修金为工程结算价的5%，在工程竣工验收合格满一年后一次性无息退还。

　　如在施工中发生图纸修改或增减工程内容的,由乙方出具工程联系单,甲方认可确定签字，在决算时按实结算。

　　第七条关于材料供应的约定

　　工程所需材料全部由乙方负责采购。涂料进场后,取小样送检测,费用由乙方负责.

　　乙方采购的材料、设备，如不符合质量要求或规格有差异，应禁止使用，并且对工程造成的损失由乙方负责。

　　第八条有关安全生产和防火的约定

　　乙方提供的.施工图纸或作法说明，应符合《中华人民共和国消防条例》和有关防火设计规范。

　　乙方在施工期间应严格遵守《建筑安装工程安全技术规程》、《建筑安装工人安全操作规程》、《中华人民共和国消防条例》和其它相关的法规、规范。

　　由于甲方确认的图纸或作法说明，违反有关安全操作规程、消防条例和防火设计规范，导致发生安全或火灾事故，甲方应承担由此产生的一切经济损失。

　　由于乙方在施工生产过程中违反有关安全操作规程、消防条例，导致发生安全或火灾事故，乙方应承担由此引发的一切经济损失。

　　第九条争议与违约责任

　　违约

　　(1)工期：施工过程中由于乙方原因造成工期延误，每逾期一天，须按工程结算总价款的向甲方支付违约金，并承担因此给甲方造成的一切损失，如乙方不按本条款执行，甲方有权从乙方工程款中直接扣除;因甲方原因造成工期延误，经甲方确认后，工期相应顺延，但甲方不承担任何费用。

　　(2)产品质量：如乙方提供的产品经检验质量不合格的，乙方除应立即调换合格产品外，还应按不合格产品价款的%向甲方支付违约金。如因此造成工期延误的，乙方还应承担相应的违约责任。

　　(3)工程质量：如因乙方原因引起工程质量不合格(以甲方、设计单位、等书面确认为准)，乙方必须立即整改，直至质量达到合格为止，同时向甲方支付与质量履约保证金等额的违约金。因此给甲方造成其他损失的，乙方应据实赔偿。

　　(4)付款：如甲方无故延迟支付工程款，经乙方合理催告后仍未支付的，则每逾期一天，应按逾期未付款项的%向乙方支付违约金。

　　争议

　　(1)双方约定，在合同履行过程中产生争议时，各方协商解决，协商不成提交工程合同签约所在地人民法院诉讼解决。

　　(2)对于不存在争议的部分，各方在诉讼期间仍应继续履行。在人民法院判决、裁定前乙方不得停工，且不得以此为由拖延工期。

　　第十条其它约定

　　工程竣工验收前,乙方向甲方提供完整的竣工资料两份(其中一份须原件).

　　第十一条附则

　　本工程需要进行保险时，应另订协议。

　　本合同自甲、乙双方签字盖章后，工程完工结清全部工程款后自动失效。

　　本合同在履行过程中形成的会议纪要，报价单及补充协议，工程联系单及一切附件是本合同的组成部分与本合同具有同等法律效力。

　　本合同设正本贰份，副本贰份，甲、乙方各执正本壹份、副本壹份。

　　甲方(盖章)：_____________乙方(盖章)：_____________

　　代理人：_____________代表人：_____________

　　年月日：_____________

外墙涂料承包合同2

　　甲 方：

　　乙 方：

　　乙方承接甲方项目，结合本工程的具体情况，根据《中华人民共和国合同法》有关规定，为了甲、乙双方更好履行合同条款，便于以后现场施工管理，双方在确保工程质量、文明施工、安全、施工进度、*等互利、信守合同的前提下，在遵守国家有关政策法令及现行施工与验收规范前提下，双方充分协商，达成如下协议，双方共同遵守。

　　一、 工程名称：

　　二、 工程地点：

　　三、 承包范围：

　　1、乙方承包范围内的涂装工作包括：*整层、打磨、上底油、喷面漆;

　　2、现场材料保管;

　　3、乙方负责分色、分格;

　　4、掩盖不同或不动部位的工作。

　　四、 承包方式：以包工包料的方式。

　　五、 工程量计算：按实做工程量以*方米计算。(按图纸的展开面积计算)

　　六、 承包单价：按包工包料方式，承包单价为元/m2。

　　七、 付款方式：

　　1民币

　　支付方式：以现金结算或支票、转账结算。

　　八、 工期条款：

　　1、本涂装工程施工自年月完成工期为(在甲方配合之下完成工期)

　　九、 施工验收标准：

　　1、 工程竣工后，乙方应及时通知甲方验收，甲方应自接到通知后五天内组织验收。如甲方在规定时间内未能组织验收，需及时通知乙方另定验收日期，但甲方应承认竣工日期，如验收合格应按乙方申请验收之日起算保质期，并承担乙方的看管费用和相关费用。

　　2、 工程以涂装施工效应向乙方支付此增加的费用效果图、施工方案、作法说明、设计变更及现行国家和行业的规范为质量验收标准。达到所列出的标准色，实样板效果为合格标准，甲方要求部份或全部超过样板及实样标准时，。

　　3、 甲、乙双方应及时办理隐蔽工程和中间工程的检查与验收手续。甲方不按时参加隐蔽工程和中间工程验收，乙方可自行验收，甲方应予以承认。若甲方要求复验时，乙方应按要求办理复验。若复验合格，甲方应承担复验费用，由此造成停工，工期顺延;若复验不合格，其复验及返工费用由乙方承担，工期顺延。

　　十、甲乙双方责任：

　　1、指派,负责合同履行,对涂装工程质量、进度进行监督检查,办理验收,变更登记手续。在工程管理过程中,对乙方提出问题和所遇到的难题及时协调解决。

　　2、开工前,向乙方提供经确认的施工图纸或确认的施工方案,并向乙方进行现场交底。

　　3、 甲方负责组织建设单位、监理单位进行各类验收工作。负责提供工地人员住宿用房及生活、施工用水电。

　　4、 施工期间，甲方负责做好施工现场的保卫及消防等项工作，及时提供本工程满足施工要求的施工场地作业面给乙方施工。

　　5、甲方负责检验所提供的作业面要符合现行的有关建筑施工验收规范标准，如未达到施工规范要求，应由甲方整改至达标;如由乙方负责整改，则乙方收取由此而增加的`费用。

　　6、甲方须为乙方施工提供满足施工要求的脚手架(脚手架须为乙方施工提供操作面)直到乙方完成涂料施工的相关工序。

　　7、乙方指派 为乙方代表,负责合同履行,严格按照国家有关质量标准、施工规程以及甲方设计要求组织施工，解决由乙方负责的各项事宜。

　　8、乙方严格执行有关施工现场管理的规定，妥善保护好施工现场周围建筑物、设备管线不受损坏，不得扰民和污染环境。

　　9、乙方工程竣工未移交甲方之前，负责对现场的设施和工程成品进行保护。

　　十一、争议解决：

　　凡因执行本合同所发生的或与本合同有关的一切争议，合同各方面应通过友好协商解决;如果协商不能解决，任何一方均可向人民法院起诉。

　　十二、其他：

　　1、按施工规范、施工方案、技术交底、质量验收标准执行。

　　2、本合同自双方签字、盖章之日起生效，结清余款后自行终止。

　　3、双方认可的来往工程纪录、会议纪要、均为合同的组成部分，与本合同具有同等的法律效力。

　　4、本合同一式四份，甲乙双方各执二份，每份均具同等法律效力。

　　甲 方： 乙 方：

　　法定代表人： 法定代表人：

　　签约代表： 签约代表：

　　联 系 人： 联 系 人：

　　联系电话： 联系电话：

　　传 真： 传 真：

　　签约时间： 年 月 日

外墙涂料承包合同3

　　发包方：_____________(以下简称甲方)

　　承包方：_____________(以下简称乙方)

　　根据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及其他相关法律、行政法规，遵循*等、自愿、公*和诚实信用原则，双方就外墙及室内涂料工程施工事项协商一致，订立本合同。

　　一、工程概况：

　　1、工程名称：外墙及室内涂料装饰工程

　　2、工程地点：

　　二、承包方式：包工包料，包脚手架

　　三、承包内容及价格

　　本工程现有外墙涂料装饰分项工程项目，采用“立邦”牌外墙涂料，调色外墙涂料每*方米元;其他外墙涂料每*方米元;内墙楼梯水泥漆每*方米元;以上所有单价不含配套费及税费，所需脚手架搭拆费用包含在涂料价格内。

　　四、施工及质量要求

　　1、乙方必须严格按现行规范标准施工，分项工程验收要求达合格以上。

　　2、涂刷质量要求：表面颜色均匀一致，不允许有泛碱、咬色，和流坠、疙瘩，无砂眼、刷纹，装饰线、分色线、直线度、立面垂直符合允许偏差范围，阴阳角顺直。

　　3、材料要求：底漆和面漆要由甲方会同监理人员共同验收，符合要求后使用。

　　4、底漆和面漆按产品说明进行配比施工。

　　5、质量未达到要求者，其返工的工料损失由乙方负责，因乙方原因造成质量问题被有关部门罚款由乙方负责。

　　五、施工工期

　　1、乙方根据甲方施工进度计划要求，组织劳力。

　　2、施工工期：根据甲方要求，乙方实际情况协商确定。

　　六、结算及付款方式

　　1、结算方式：内墙涂料工程量按实际展开面积计算，以分项单价乘以实际工程量结算。

　　2、付款办法：本工程无备料款，按每月经有关部门审核进度款付至80%，工程竣工验收合格后乙方提供工程结算资料并将有关资料送至甲方。甲方接到上述资料15天内审核完毕，按业主与甲方付款方式给予乙方支付工程总价款至97%，余款3%作为质量保修金，待工程竣工验收合格后壹年后壹个月内付清。

　　七、安全施工

　　在施工过程中，乙方应严格按照安全操作规程进行施工，加强施工人员的安全教育管理，采取必须的安全防范措施，如造成安全事故，一切责任和经济损失由乙方承担，甲方不承担任何责任。

　　八、甲方职责

　　1、负责协调乙方和现场其他施工单位工作关系;

　　2、向乙方提供本工程相应施工图纸壹份，并对乙方进行质量、安全技术交底，施工中如有图纸设计更改，应及时通知乙方，否则应予签证;

　　3、甲方应提供现场水、电，费用由甲方负责;提供垂直运输机械以及提供开升降机专职人员，及时进行技术交底和现场检查，发现问题及时解决提供水电至施工作业现场;

　　九、乙方职责

　　除甲方提供的.机械设备外，其余的工具均由乙方负责(包括雨具)，严格按施工进度计划组织，确保工程工期和质量;

　　十、附则

　　1、本合同如有未尽事宜，经双方协商可另行签订补充协议，其补充协议视同本合同，具有同等法律效力。

　　2、本合同一式贰份，甲乙双方各执壹份;

　　3、本合同自签字后生效，至工程竣工验收，工程款项结清后终止。

　　甲方(公章)：_________乙方(公章)：_________

　　法定代表人(签字)：_________法定代表人(签字)：_________

　　_________年____月____日_________年____月____日

外墙涂料承包合同4

　　甲方：

　　乙方：

　　根据《中华人民共和国经济合同法》和《建筑工程承包合同条例》经甲、乙双方友好协商将_______工程以包工形式承包给乙方施工，为了保证工程质量、进度和安全文明施工，特制定条款以证明双方责任，希望共同遵守。

　　工程质量要求：

　　一：乙方在施工过程中，要服从甲方指挥监督，不得任意变更图纸及本合同条款。对本工程所需要的民工，工具，和工程所要的一切辅助材料均乙方自己负责落实。

　　二．包工范围：按外墙效果图纸施工，施工完毕应清理干净墙体上所有门窗，并将施工垃圾搬运下楼统一堆放。

　　三．包工单价：元/㎡（按实际施工面积计算总价）

　　四．施工人员由：乙方调配和安全监督，施工期间必须佩戴安全帽和做好防护措施以免发生意外，如有意外责任事故应由乙方完全负责。

　　五．付款方式：进场施工后付部分生活费，余下的工程款待工程完工验收合格后3天内付清。

　　六．乙方在装修施工中途，不得以任何理由提出改变包工单价或提出终止包工协议，否则按违约处理，不给予结算工程款。

　　七．甲方交付的'材料，乙方要负责保管，如有遗失或浪费，乙方照价赔偿损失。

　　八．本协议书一式两份，双方各执一份，双方签字立即生效。

　　甲方： 乙方：

　　_年_月_日

外墙涂料承包合同5

　　甲方：___________

　　乙方：____________

　　双方本着*等互利的原则，根据国家有关法律、法规的规定，自愿就工程的外墙、屋面（以上）等外涂料工程施工达成如下和约：

　　一、施工承包范围：

　　工程的外墙、屋面（以上）等外涂料分项工程。

　　二、施工承包工期：

　　1、自_____年____月____日至____年____月____日。

　　2、承包人应按甲方设计的要求进行施工进度安排，必须无条件服从管理，不得以任何理由拖延工期，若因各种原因引起的工期顺延或暂停施工须经甲方同意。

　　3、承包人必须有采取足够的措施保证按时、按质、按量完成承包内容。否则，工期每拖延一天，承包人受罚人民币20xx年元，并承担由此引起的一切直接或间接的后果。

　　三、施工承包价格：

　　1、工程单价：行福建省定额计算规则每施工*方米包工料22元。（包括材料、施工、运输等）

　　2、工程量：工程量结算根据实际施工面积、变更及甲方签证据实结算。

　　四、施工质量要求：

　　1、工程质量必须符合《建筑工程施工质量验收统一标准》（gb50300—20xx年）、《建筑装饰装修质量验收规范》（gb50210—20xx年）等现行相关专业规范、标准的'规定，质量等级合格以上。若工程质量达不到要求，承包人应承担由此引起的重新施工、返工、整改或重新请人整改的所有费用（材料费、人工费），并承担由此引起的一切直接或间接的后果。

　　2、外墙在涂料前必须涂刷抗碱封闭底漆；子必须*整、坚实、牢固、无粉化、起皮和裂缝，腻子干燥后应打磨*整光滑，并清理干净。墙面必须使用耐水腻子；

　　3、材料进场均须提**品合格证、性能检测报告和进场验收记录；

　　4、涂料涂饰工程应涂饰均匀、粘结牢固、不得漏涂、透底、起皮和掉粉；

　　5、基层腻子必须最少不得少于三遍，涂料面层最少不得少于三遍；

　　6、涂料的颜色、必须均匀一致，不得出现泛碱、咬色、流坠、疙瘩、砂眼、刷纹、等现象；装饰线、分色线直线度不得超过1mm。

　　7、施工主要工序应满足以下顺序：

　　修补——清扫——填补缝隙、局部刮腻子——磨*——施涂封底涂料——施涂主层涂料——滚压——第一遍罩面涂料——第二遍罩面涂料——第三遍罩面涂料。

　　8、施涂罩面涂料时，不得有漏涂和流俯现象，等第一罩面涂料干燥后，方可施工。

　　五、承包方式：包工包料

　　六、付款方式：

　　（1）、工程款的支付根据实际情况而定，但每次支付不得超过已完成工程量的80%。

　　（2）、单项工程完工验收合格后5日内支付至合同总额的95%；

　　（3）、余款5%自工程竣工验收一年且无质量问题的1个月内付清。

　　七、工程条件

　　为了保证工程质量，甲方必须提供以下条件：

　　1。施工基面满足相关规范要求。

　　2。提供施工所需脚手架，进入现场交叉施工时双方配合。

　　3。施工现场所需水、电。

　　八、安全施工要求：

　　1、乙方施工人员进入施工现场，甲方事先对施工人员进行三级安全教育。

　　2、遵守甲方管理，遵守各项安全管理制度，严格按安全标准组织施工，并随时接受行业安全检查人员依法实施的监督检查，接受安全管理。

　　3、由施工方所造成的施工质量事故及个人伤亡事故，由施工方承担。

　　4、乙方按文明施工要求组织施工，保持场地整洁卫生，建筑垃圾按甲方指定地点堆放，完工后乙方应将建筑垃圾运出屋村外处理，费用乙方自负。

　　九、其他

　　1、承包人不得将所承包的工程转包给第三者，否则，由此造成的工程拖延每天罚款人民币20xx年元，并承担由此引起的其它责任（总工期、质量、安全），发包人并将马上终止合同。

　　2、承包人应对本组工人的劳保等所需证件及时办理，费用有承包人自负，否则由此引起的后果有承包人自负，并不得以次为借口拖延工期。

　　3、承包人不得以任何理由拖延工期，包括不可抗力。

　　4、在保修期限内，承包人不在要求的期限内保修，发包人可委托其它人员进行修理，费用从保修金中扣除，承包人并应负责由此产生的后果。

　　十、本合同一式二份，发包人、承包人各执一份。

　　十一、本合同自签定之日起生效。

　　甲方（签章）：___________乙方（签章）：____________

　　____年____月____日 ____年____月____日

外墙涂料承包合同6

　　甲方：

　　乙方：

　　甲方将座落在建湖县上冈镇兰卡影视基地1号棚南立面的GRC 钢架工程承包给乙方施工，为了明确双方的责、 权、利，保质、保量、按期完成施工任务，根据我国现行的《建筑法》、《合同法》、《建筑工程质量管理条列》及有关法律行政法规，遵守*等、自愿、公*和诚实信用的.原则，经甲、乙双方共同协商同意，达成如下条款：

　　1. 承包内容：兰卡影视基地，GRC钢架工程。

　　2、承包方式及单价： 包工包料; GRC钢架综合单价/*方米(综合单价包括制作及安装人工费，保险费、材料费等，具体按实际施工工艺施工)。

　　3、工程工期：自甲方通知之日起，起工期延误的，应由甲方书面签证为准。如应乙方原因延误工期的，每延误一天罚款 元，工期截止日期为工程验收合格为准。

　　4、工程量计量方法： 面积以实际施工面积为准。

　　5、工程款支付：

　　6、工程质量：乙方施工按照国家钢结构制作及安装相应标准执行。

　　1)、钢架与墙连接时，必须用16mm穿墙螺栓，内侧用150x150x15钢板作为垫片与螺栓共同受力。

　　2)、焊缝必须饱满，每竖向角钢必须加设斜撑，斜撑中部加设支点与内侧钢架连接，外侧立面设中部通长角钢两道，内侧(与墙连接处)中部设一道。

　　7、安全责任：乙方在施工过程中必须确保工人的安全，工人施工时，必须佩戴安全帽、系好安全带，如乙方在施工过程中，安全设施不到位，甲方发现后，要求整改并进行经济处罚;乙方在施工过程中，发生的任何安全事故与甲方无关，发生的任何经济损失及责任与甲方无关。

　　8、质保范围：墙面在施工验收合格后一年内，墙壁面层接缝及面层无裂缝、无干裂等缺陷，如一旦出现以上缺陷，甲方通知乙方，乙方必须无条件的及时维修和处理。

　　9、本合同一式两份，双方签字盖章并签证后生效。双方各执一份。

　　10、本合同未尽事宜，由双方另行协商解决，协商不成可申请仲裁委员会仲裁。

　　甲方(公章)：_________ 乙方(公章)：_________

　　法定代表人(签字)：_________ 法定代表人(签字)：_________

　　_________年____月____日 _________年____月____日

外墙涂料承包合同7

　　甲方：_____________

　　乙方：_____________

　　甲乙双方按照《中华人民共和国民法典》的规定，结合本工程情况，经双方协商，订立本合同：

　　第一条工程概况

　　1、工程名称：_____________

　　2、工程地点：_____________

　　3、楼号：_____________

　　4、承包范围：外墙乳胶漆施工

　　5、承包方式：包青工

　　6、工程单价：_____________元/㎡;

　　7、总工程量：外墙约_____________*方米;

　　8、工程价款：约_____________万元。

　　9、工程期限：本工程自________年____月____日开工至________年____月____日竣工。

　　第二条甲方义务

　　1、开工前1天，向乙方提供经确认的施工要求或做法说明1份，并向乙方进行交底;

　　2、指派为甲方驻工地代表，负责合同的履行，对工程质量、进度进行监督检查，办理验收等事宜;

　　3、协调施工现场的有关事宜。

　　第三条乙方的义务

　　1、参加甲方组织的施工要求或做法说明的现场交底，拟订施工方案和进度计划，交甲方审定;

　　2、施工队长为乙方驻工地代表，负责合同履行，对工程质量、进度进行安全监督检查;按要求组织施工，保质、保量按工期完成任务，解决有乙方负责的各项事宜;

　　3、乙方在工程施工期间，应遵守甲方的有关规定，有义务及责任维护甲方的`信誉及利益，不做有损甲方的事情;

　　第四条工程质量及验收

　　1、工程质量：优良;

　　2、在施工过程中，甲方对乙方的施工质量进行监督，乙方要服从甲方的管理，如乙方不服从管理，视情况严重程度给予100-200的罚款;

　　3、在施工中，由于施工质量造成的返工，其工料款由乙方全部承担;

　　4、每一道工序完成后，报请现场管理人员验收合格签字和监理验收合格签字后才能进入下道工序的施工，如果未经验收签字进入下道工序的，要重新返工，返工所造成的材料和人工费损失由施工方全部承担;

　　5、工程完工后，乙方应通知甲方及时验收，验收标准按国家制定的施工及验收规范为质量评定验收标准;

　　6、本工程保修期为二年。

　　第五条付款方式

　　施工期间，甲方只提供生活费，工程完工初验合格后拨付施工费的50%;竣工验收决算完毕付到施工费的95%，余款作为保修费二年，无施工质量问题到期一次无息付清。

　　第六条违约责任

　　1、在合同规定的工期内，乙方不能保质保量按期完工每拖一天甲方罚款多少由造成方全部承担;

　　2、原因造成合同无法继续履行时，应及时通知对方协商解决，并有责任方赔偿由此造成的一切经济损失;

　　3、空桶回收，缺少一个罚二桶漆款;浪费一桶罚十桶漆款;偷倒一桶罚一百桶漆款;

　　第七条施工安全

　　乙方在施工中严格执行施工安全措施，发生任何安全事故全部责任由乙方承担;甲方概不负责(具体参见施工要求及施工安全协议)

　　第八条争议地解决

　　本合同在履行过程中发生争议，由当事人双方协商解决，协商不成，由仲裁委员会仲裁，或人民法院裁决。

　　第九条其他约定事项

　　1、甲方提供腻子、底漆、面漆，乙方负责所有工具;

　　2、乙方负担在施工中的用电费用;

　　第十条本合同自双方签字盖章之日起生效，合同附件与合同具有同等法律效力。

　　第十一条本合同一式三份，甲方二份，乙方一份。

　　甲方：(盖章)_____________

　　代表人：_____________

　　乙方：(盖章)_____________

　　代表人：_____________

　　________年____月____日

外墙涂料承包合同8

　　甲方： 身份证：

　　乙方： 身份证：

　　甲、乙双方经友好洽谈和协商，甲方决定将公司所有外墙涂料粉刷工程承包经乙方。为明确双方的权利和义务，根据国家有关法律规定，特签订本合同，以便共同遵守。

　　第一条 工程概况

　　1、工程地址：

　　2、施工内容：外墙涂料粉刷，总面积约 *方米

　　3、工程开工日期：

　　4、工程竣工日期：

　　5、工程承包方式：包工

　　6、工程总天数： 天，雨天顺延。

　　第二条 工程价款

　　工程价款按照每*方米 元包工计算（大写） （ 元，以实际测量面积计算）。增加工程，增加造价；减少工程，减少造价。

　　第三条 质量要求

　　1、工程验收标准：根据业主要求

　　2、施工中，甲方如有特殊施工项目或特殊质量要求，双方应确认，增加的费用，应另签订补充合同。

　　3、凡由男方采购的材料，产品质量由甲方自负；施工质量由乙方负责。

　　4、乙方要精心施工，确保颜色一致，如不能保持颜色一致，其返工所需材料和工程款全部由乙方自行承担，甲方不承担任何责任。

　　第四条 付款方式

　　合同签订后，甲方在乙方开工 天内付工程款 （ ），施工完成后再付款 （ ），经业主验收合格，并测量工程量后计算工程余款，承诺： 年 月 日前结算清楚工程的余款。

　　第五条 工程工期

　　乙方应按期完工，如果延迟完工，每逾期一天，从总工程款中扣除200元。

　　第六条 工程验收

　　双方按本合同第三条约定的验收标准进行验收。

　　第七条 其他事项

　　本合同为工程承包合同，甲乙双方无雇佣关系。

　　1、乙方在承包过程中应严格执行***生产法律法规及施工规程，做到安全生产，文明施工。

　　2、甲方义务给乙方施工人员（3人）购买每人300元意外保险。

　　3、乙方在承包过程中发生的所有事故责任均由乙方自行承担，因事故导致的人身损害和财产损失及其他所有损失均由乙方负责赔偿，甲方不承担任何责任和赔偿（甲方出于人道主义，如发生人生事故可付担10%，实际财产损失50%补偿）。

　　第八条 违约责任

　　合同生效后，在合同履行期间，擅自解除合同方，使对方造成的.实际损失超过违约金的，应进行补偿。

　　第九条 争议解决

　　本合同履行期间，双方如发生争议，由双方协商解决，协商解决不成的，可向人民法院提起诉讼。

　　第十条 本合同自双方盖章或签字后生效。

　　第十一条 本合同一式二份，甲乙双方各执壹份。

　　甲方（盖章）： 乙方（盖章）：

　　电话： 电话：

　　签约日期： 年 月 日

外墙涂料承包合同9

　　甲方：_____________身份证号：_____________

　　乙方：_____________身份证号：_____________

　　甲方将座落在畅达小区，将其外墙涂料工程委托乙方施工，双方应遵守*等、自愿、公*和诚实信用的原则，经甲、乙双方充分协商同意，达成如下条款：

　　一、工程概况

　　1、工程名称：_____________

　　2、工程地点：_____________

　　二、承包范围：外墙涂料工程;

　　三、承包方式：包工包料包质量，包质量________年以上

　　四、工程内容：粉刷外墙(红色)

　　五、工程材料：

　　本工程使用涂料为亮龙品牌，颜色以甲方确定的色板为准，材料到达现场必须经甲方代表验收，质量达到国家标准后可投入使用。

　　六、工程造价：

　　1、本工程外墙涂料综合单价24元*方米，此报价不含税款(综合单价包括人工费，材料费，做法工序：专用腻子二遍、底漆一遍、红色面漆二遍)。

　　2、面积：按实际施工面积计算。

　　3、结算造价：工程量按实际施工面积计算，若有设计变更可按实际调整。完工后，__所有的工程款(以后维修双方协商再定)。

　　4 、工程款支付：工程开始预付总工程款20%，工程进行到一半付总工程款的.60%，完工后付总工程款的15%，剩余5%做为质保金，________年后__。

　　七、本工程如发生安全事故，由乙方承担，

　　八、本合同一式两份，双方签字盖章并签证后生效。双方各执一份。

　　九、本合同未尽事宜，由双方另行协商解决，协商不成可申请仲裁委员会仲裁。

　　十、本合同工程完工达到质量要求，工程款结清后失效，但以后维修双方协商再定。

　　甲方(公章)：_________乙方(公章)：_________

　　法定代表人(签字)：_________法定代表人(签字)：_________

　　________年____月____日________年____月____日

外墙涂料承包合同10

　　发包方(甲方)：

　　承包方(乙方)：

　　按照《中华人民共和国经济合同法》、《建筑安装工程承包合同条例》及其他有关法律法规的规定，结合本工程具体情况，甲、乙双方遵循*等、自愿、公*和诚实守信的原则，经协商达成如下协议。

　　第一条 工程概况

　　1.1 工程名称：宝杨路配套商品房1-3号外墙弹性拉毛涂料工程

　　1.2 工程地点： 宝杨路3320号

　　1.3 承包范围： 1-3号外墙涂

　　1.4 承包方式：包工包料 (外墙腻子甲方提供)

　　1.5 工期：自接到甲方通知后 10天 内完成。施工期间需配合甲方的合理安排、服从甲方管理。

　　1.6 工程质量：合格

　　1.7工程面积:暂定3000M2,竣工后按实计算.

　　1.8 合同价款采用固定单价，单价 浅色20.60元/每*方, 深色21.80元/每*方。 合计金额为(人民币)： 63000.00元(大写)：陆万叁仟元整该价格包含工程图纸上所有内容(另有约定的除外)。

　　1.9该价格含直接费、间接费、乙方利润、、管理费、政策性文件的规定及包含等合同明示或暗示的所有风险、责任和义务的费用，少工程完成后按实际施工面程计算,单价按合同单价计算。

　　第二条 甲方工作

　　2.1指派 周建军 为甲方驻工地代表，负责合同履行。对工程质量、进度进行监督检查，办理验收、变更、登记手续和其他事宜。

　　2.2甲方签订合同后3天内向乙方明确施工范围及施工要求。

　　第三条 乙方工作

　　3.1参加甲方组织的施工图纸或作法说明的现场交底，拟定施工方案和进度计划，交甲方审定。

　　3.2乙方指派 宋继训 为乙方驻工地代表，负责合同履行。按要求组织施工，保质、保量、按期完成施工任务，解决由乙方负责的各项事宜。

　　3.3严格执行施工规范、安全操作规程、防火安全规定、环境保护规定。严格按照图纸或作法说明进行施工，做好各项质量检查记录。参加竣工验收，编制工程结算。

　　3.4做好施工现场保卫、消防和垃圾清理等工作，并承担相应费用。

　　3.5施工中未经甲方同意或有关部门批准，不得随意拆改原建筑物结构及各种设备管线。

　　3.6在施工过程中,负责对外立面的铝合金门窗的成品保护,采取有效的.措施确保铝合金门窗不污染涂料,若有污染要及时清理,若完成后有污染而造成的损失一切费用由乙方负责。

　　3.7工程竣工未移交甲方之前，负责对现场的一切设施和工程成品进行保护。

　　第四条 关于工期的约定

　　4.1乙方须按甲方提出的工期要求进行进度控制。

　　4.2乙方在合同签订后3日内提供施工组织设计，甲方对乙方的施工组织设计(或方案)和进度计划提出质疑和合理修正时，乙方应在此后3天内提供修正的施工组织设计。

　　4.3非乙方原因造成的工期延误，经双方协商，以经甲方签证的联系单为准，工期可以顺延。

　　4.4工程竣工结算时乙方提供发票，甲方出具免税凭证。

　　第五条 关于工程质量及验收的约定

　　5.1本工程质量应达到国家建筑装饰行业标准质量评定合格标准。施工项目质量验收若无相应的国家验收标准时，则以建筑行业装饰标准为准。

　　5.2甲、乙双方应及时办理隐蔽工程和中间工程的检查与验收手续。乙方应提前24小时通知甲方验收，甲方若不按时参加隐蔽工程和中间工程验收，乙方可自行验收，甲方应予承认;若甲方要求复验时，乙方应按要求办理复验，复验合格，甲方应承担复验而引起的产品损坏、停工直接费;若乙方没提前24小时通知甲方验收且自行验收，甲方不予承认，甲方要求复验时，乙方应按要求办理复验，无论复验是否合格，甲方不承担应复验而引起的产品损坏、停工损失，工期不予顺延。

　　5.3由于乙方原因造成质量事故，其返工费用由乙方承担，工期不予顺延。

　　5.4工程竣工后，乙方应通知甲方验收，甲方自接到验收通知7日内组织验收，并办理验收、移交手续。如甲方在规定时间内未能组织验收，需及时通知乙方，另定验收日期，但甲方应承认竣工日期，并承担乙方的看管费用。

　　第六条 关于工程价款及结算的约定

　　6.1支付方式：

　　工程开工后，工程完成至30%时，支付至合同价的 50%工程工程全部完成验收后，支付至合同价的80%全部工程验收合格且经甲方审定结算后支付至结算价的95%，余款作为保修金。 保修金为工程结算价的5%，在工程竣工验收合格满一年后一次性无息退还。

　　6.2如在施工中发生图纸修改或增减工程内容的,由乙方出具工程联系单,甲方认可确定签字，在决算时按实结算。

　　第七条 关于材料供应的约定

　　7.1 工程所需材料全部由乙方负责采购。涂料进场后,取小样送检测,费用由乙方负责.

　　7.2 乙方采购的材料、设备，如不符合质量要求或规格有差异，应禁止使用，并且对工程造成的损失由乙方负责。

　　第八条 有关安全生产和防火的约定

　　8.1 乙方提供的施工图纸或作法说明，应符合《中华人民共和国消防条例》和有关防火设计规范。

　　8.2 乙方在施工期间应严格遵守《建筑安装工程安全技术规程》、《建筑安装工人安全操作规程》、《中华人民共和国消防条例》和其它相关的法规、规范。

　　8.3 由于甲方确认的图纸或作法说明，违反有关安全操作规程、消防条例和防火设计规范，导致发生安全或火灾事故，甲方应承担由此产生的一切经济损失。

　　8.4 由于乙方在施工生产过程中违反有关安全操作规程、消防条例，导致发生安全或火灾事故，乙方应承担由此引发的一切经济损失。

　　第九条 争议与违约责任

　　9.1、违约

　　(1)工期：施工过程中由于乙方原因造成工期延误，每逾期一天，须按工程结算总价款的向甲方支付违约金，并承担因此给甲方造成的一切损失，如乙方不按本条款执行，甲方有权从乙方工程款中直接扣除;因甲方原因造成工期延误，经甲方确认后，工期相应顺延，但甲方不承担任何费用。

　　(2)产品质量：如乙方提供的产品经检验质量不合格的，乙方除应立即调换合格产品外，还应按不合格产品价款的%向甲方支付违约金。如因此造成工期延误的，乙方还应承担相应的违约责任。

　　(3)工程质量：如因乙方原因引起工程质量不合格(以甲方、设计单位、等书面确认为准)，乙方必须立即整改，直至质量达到合格为止，同时向甲方支付与质量履约保证金等额的违约金。因此给甲方造成其他损失的，乙方应据实赔偿。

　　(4)付款：如甲方无故延迟支付工程款，经乙方合理催告后仍未支付的，则每逾期一天，应按逾期未付款项的 %向乙方支付违约金。

　　9.2、争议

　　(1)双方约定，在合同履行过程中产生争议时，各方协商解决，协商不成提交工程合同签约所在地人民法院诉讼解决。

　　(2)对于不存在争议的部分，各方在诉讼期间仍应继续履行。在人民法院判决、裁定前乙方不得停工，且不得以此为由拖延工期。

　　第十条 其它约定

　　10.1工程竣工验收前,乙方向甲方提供完整的竣工资料两份(其中一份须原件).

　　第十一条 附则

　　11.1 本工程需要进行保险时，应另订协议。

　　11.2本合同自甲、乙双方签字盖章后，工程完工结清全部工程款后自动失效。

　　11.3本合同在履行过程中形成的会议纪要，报价单及补充协议，工程联系单及一切附件是本合同的组成部分与本合同具有同等法律效力。

　　11.4本合同设正本贰份，副本贰份，甲、乙方各执正本壹份、副本壹份。

　　甲方(盖章)：

　　乙方(盖章)：

　　代理人：

　　代表人：

　　年月日：

外墙涂料承包合同11

　　甲方：_____________(以下简称甲方)

　　乙方：_____________(以下简称乙方)

　　现甲方拟将湘桥佳苑项目的内装饰工程发包给乙方，本着公*、公正、诚信的原则，经甲乙双方共同协商，为明确双方义务和责任，特签订本合同。

　　本合同所陈述的内容为双方一致认可的结果，所约定的权利与义务是双方应共同遵守的准则，任何一方出现违约行为或损害对方的合法利益，另一方都有权依法追究其违约责任。具体合同条款如下：

　　一、工程名称：湘桥佳苑住宅小区1#~3#栋及地下室。

　　二、工程地点：长沙市岳麓区黄鹤村

　　三、承包范围：_____________栋

　　油漆涂料装饰工程以甲方提供的湘桥佳苑建筑施工图纸所描述的工程量为准，包括现场材料的转运、堆码、清理、施工场地的`维护以及施工现场文明施工措施所发生的人工费、材料费，具体承包范围如下：

　　1、外墙刷勾滴水线子、天沟底、坡屋面上底面、屋面女儿墙、屋面构架、电梯机房、空调板底、面等所属外面未贴砖部位刷外墙防水白色乳胶漆。

　　2、室内厅、房、过道、入户内花园等天花板刷水泥胶浆。

　　3、阳台天花及梁刷外墙防水白色乳胶漆。

　　4、电梯前室、天花，公区过道、天花刷内墙白色乳胶漆。

　　5、楼梯间墙面、天花内墙刷白色乳胶漆。

　　6、楼梯歇台、踏步刷深灰色505乳胶漆。

　　7、地下室墙面、顶棚刷888仿瓷涂料。

　　8、配合项目部及上级领导来工地检查的一切用工并承担其用工费用。

　　9、甲方至负责提供本色水泥。

　　以上包括表面清渣，接头清凿补*，钢筋头、铁钉等清理、满刮腻子、阴阳角修整、打砂纸、施工所用脚手架、修补、成品保护、卫生工作等所有工序都在承包范围内。

　　四、承包方式及工期：

　　1、包工包料、包工期、包质量、包安全、包验收等直至验收交付使用及维保。

　　2、工期：自进场之日起天内必须全部完成，延误工期在7天以内，从延误工期第八天开始，每延误一天罚款5000元/天，直至本项目完工，如提前完工，提前7天以内不奖不罚，超过7天从提前的第八天起计算奖励5000元/天(考虑施工质量和施工投入成本，不建议提前15天以上即奖金4万元封顶。)

　　3、承包范围内负责所需用的电动工具、电缆、照明灯具等，甲方只提供电源开关箱到楼层。

　　五、承包单价与结算方式：

　　1、本项目包干单价应包括但不限于以下内容：

　　1.与本工程有关的零星用工、物资装卸码放用工、安全文明施工用工、成品保护用工、材料二次倒运用工，现场不再签证任何零星用工。

　　2.单价中含完成本项工作内容的人工工资、辅材费、临时照明费(除垂直运输机械除外)、管理费、利润等一切费用，以及市场风险和乙方在充分了解本工程现场情况后为实现合同约定的工期目标、安全文明施工、质量等级而投入的一切费用，任何情况下不得提出调整合同单价。

　　2、实物量包干单价明细：

　　1.外墙刷勾滴水线子、天沟底、坡屋面上底面、屋面女儿墙、屋面构架、阳台滴水线。烟帽、电梯机房、空调板底、面、窗顶线等所属外面未贴砖部位均刷外墙防水白色乳胶漆元/m2。(按建筑面积计算)

　　2.室内厅、房、过道、入户内花园等天花刷水泥胶浆元/m2 (按实际面积计算)

　　3.阳台天花及梁刷外墙防水白色乳胶漆元/m2。(按实际面积计算)

　　4.电梯前室、天花，公区过道、天花刷内墙白色乳胶漆元/m2。(按实际面积计算)

　　5.楼梯间墙面、天花刷内墙刷白色乳胶漆元/m2。(按实际面积计算)

　　6.楼梯歇台、踏步刷深灰色505乳胶漆元/m2。(按投影面积计算)

　　7.地下室墙面、顶棚刷888仿瓷涂料元/m2。(按实际面积计算)

　　3、工程结算：

　　1.结算方式：本工程采用实物量单价包干方式。

　　2.结算办法：审定工程量×固定包干综合单价±工程变更洽商-违约金等。

　　3.现场经济签证必须经项目预算员、主管施工员。总工三人共同签认后方可生效。

　　4.乙方在所承担项目全部完工后20天内提交结算资料，一式叁份，乙方提交的结算(含工程量计算式、相关的现场经济签证单等)经项目负责人审定后生效，否则无效退回，结算生效后返回乙方一份。

　　六、付款方式：

　　1、第一次付款：外墙工程量完成70%，按实际完成合格的工程量支付合同单价的70%。

　　2、第二次付款：外架开始拆除，按实际完成合格的工程量支付合同单价的70%。

　　3、第三次付款：外架全部拆除，按实际完成合格的工程量支付合同单价的80%。

　　4、第四次付款：完成竣工验收付至实际工程总价的95%(留足工程总价的5%作为质量保证金，在保修期满1年后的三个月内无质量问题，将全额返还给乙方，若有质量问题，甲方将直接扣除相关费用，直至扣完为止)。

　　七、安全管理与文明施工：

　　(一)安全管理

　　1、乙方有权拒绝甲方违反安全规程的指定。

　　2、签订合同人为第一责任人，有责任采取一切积极安全措施，组织安全生产，深入施工现场抓安全管理。

　　3、安全指标：零死亡，零重伤，一般性安全事故降至最低水*。

　　4、(1)乙方施工严守操作规程，不得违章作业。若发生安全事故，一切责任及费用全部由乙方负责。

　　(2)若因班组造成其它班组的安全事故由项目部出面协调，一概费用由责任班组承担。

　　5、遵守工地的各项安全制度和安全措施，责任人必须24小时坚守施工现场，协助项目管理。特殊情况需向项目部请假同意，无故离岗罚款每次1000元。

　　(二)文明施工

　　1、作业人员，进入施工现场必须佩戴安全帽;穿着洁净。

　　2、作业完毕，做到电断机停人离，中餐晚餐前工完场清，余料归堆与再利用。否则按每次每处200元罚款，并责令改正。不改正者加倍罚款。

　　3、文明施工费用：合同价款的1%，若因乙方原因达不到省文明工地标准，甲方有权直接工程款中予以扣除。

　　4、严禁打架斗殴或聚众闹事，否则，罚款20_元/次。

　　5、工地范围内不得另开炉灶，应统一在食堂就餐，不得带小孩住工地承包人应劝退，否则每次罚款200元。

　　6、乙方材料按不同规格分别有序堆放，应保证场地随时干净、无散灰、无积水、设备保持洁净，每次运输随时打扫，否则按每次罚款200元，并立即改正，不改正者则加倍罚款。

　　7、严格遵守甲方的各项规章制度，否则除按规章处罚外，甲方有权解除乙方的合同，乙方自负由此产生的损失。

　　八、施工进度与施工质量：

　　1、乙方必须服从项目负责人和总工的领导与指挥，按照项目部提供的施工进度表，组织与协调施工作业，否则依据相关制度予以处罚。

　　2、乙方必须科学管理，合理施工，做到多快好省、安全文明连续有序作业。乙方提出合理化建议被甲方采纳所产生的经济效益，可获得其中50%的奖励。

　　3、乙方必须紧密配合甲方保证各节点施工进度和总工期，同时必须保证配合开发商售楼部和样板间的精装修及景观园林施工，并与建设方其它分包单位协同合作，否则依据相关制度予以处罚(详见施工进度奖罚制度)。

　　4、乙方如不能达到工程进度，甲方可另安排施工队伍完成乙方所承包工程的部分或全部项目，其费用由乙方承担，甲方也可直接终止合同，由此造成的甲方损失由乙方承担。

　　(二)施工质量

　　1、工程质量必须达到国家现行施工及验收规范要求，建设、监理和甲方认可的样板间及交房标准验收，否则处以合同价款5%的罚款。

　　2、加强施工质量管理，严禁发生空鼓、干裂、起皮等质量问题。

　　3、按规范施工，确保墙体表面光洁、*整，颜色均匀一致，无起皮脱落情况。

　　4、本工程内外墙所用涂料品牌必须为华润牌或立邦牌。(严禁使用其它品牌)

　　九、违约责任：

　　1、如乙方有违反上述条款的行为或在进度和质量上达不到甲方要求，甲方有权更换施工队伍，清退出场时按已完成合格工程量的60%结算。

　　2、如乙方不能按期完工，则每推迟一天罚款1000元整。

　　3、如乙方无明显行为过错时，甲方无权终断合同的正常履行，否则同样应负违约赔偿责任。

　　4、如任何一方违约，在协商不过的情况下，均可向签订合同所在地仲裁委员会申请仲裁解决。

　　十、其它事宜：

　　未尽事宜，双方协商解决。如在合同履行过程中遇到本合同未能约定的情况或有确需修改之处，双方另行协商，形成书面补充协定，经双方签字认定后，作为本合同的补充条款与本合同把内容具有同等效力。

　　本协议一式四份，甲乙双方各执二份，具有法律效力。

　　甲方签字：_____________盖章电话号码：_____________

　　乙方签字：_____________盖章电话号码：_____________

　　身份证号码：_____________

　　家庭住址：_____________

　　____年____月____日