工程设备租赁合同菁选

工程设备租赁合同(集锦15篇)

　　随着法律知识的普及，越来越多的人通过合同来调和民事关系，合同能够促使双方正确行使权力，严格履行义务。你知道合同的主要内容是什么吗？下面是小编为大家整理的工程设备租赁合同，欢迎阅读，希望大家能够喜欢。

工程设备租赁合同1

　　签订日期：__________________________________ 合同编号：____________________________

　　承租方：（以下简称乙方）___________________________________________________

　　出租方：（以下简称甲方）___________________________________________________

　　根据《合同法》的有关规定，按照*等互利的原则， 为明确甲、乙双方的权利义务，经双方协商一致，特签订本合同。

　　第一条：租赁机械的名称：_______________________________________________________

　　规格：_____________________

　　型号：_____________________

　　数量：_____________________

　　使用地点：___________________________________________________。

　　第二条：甲方为租赁机械配备操作手___________名，其每人工资___________元/月，由______方负责承担，并负责安排操作手的食宿，其食宿费用也由___________方负责承担。

　　第三条：租赁期限

　　自________年________月________日至________年________月________日止，如需继续租用，应在本合同期满前五日内，重新签订合同。

　　第四条：租赁机械的所有权

　　1、在租赁期间，合同附件所列租赁机械的所有权属于甲方。乙方对租赁机械只有使用权，没有所有权。

　　2、在租赁期间，乙方如对租赁机械进行改善或者增设他物，必须征得甲方的书面同意。

　　3、在租赁期间，乙方如将租赁机械转租给第三人，必须征得甲方书面同意。

　　第五条：租金的计算和支付

　　1、自________年________月________日至________年________月________日止，租赁期满，乙方将设备完好交给甲方办理退场手续，若乙方继续使用，应在本合同期满前五日内重新签定续租合同。

　　2、租赁期间原则上每xx均工作时间不超过8小时（折合1个台班），每月累计不得超过_____小时（甲方免收租金天数对应的台班时间不计入累计时间），确因工作所需超出______小时部分应视为加班，按超出工作小时数计收加班租赁费。设备租赁费按月租结算________元/月，______元/小时，如设备租赁期不足一个月，租赁费按实际天数乘以8小时结算，超出工作小时加班部分，另计收加班费。

　　第六条：保证金

　　经甲、乙双方协商，甲方收取乙方保证金______________元，作为履行本合同的保证。乙方交纳保证金及第一期租金后办理提货手续。租赁期间不得以保证金抵作租金。租赁期满，扣除应付租赁机械的缺损赔偿金后，保证金余额应退还乙方。

　　第七条：租赁机械的交货和验收

　　1、租赁机械在交货地点，由甲方向乙方（或其代理人）交货。因不能预见、不能避免并不能克服的客观情况造成租赁机械延迟交货时，甲方不承担责任。

　　2、乙方应自收货时起24小时内在交货地点检查验收租赁机械，同时将签收盖章后的租赁机械的验收收据交给甲方。

　　3、如果乙方未按前款规定的时间办理验收，甲方则视为租赁机械已在完整状态下由乙方验收完毕，并视同乙方已经将租赁机械的验收收据交付给甲方。

　　4、如果乙方在验收时发现租赁机械的型号、规格、数量和技术性能等有不符、不良或瑕疵等属于甲方的责任时，乙方应在交货当天，最迟不超过交货日期三天内，立即将上述情况书面通知甲方，由甲方负责处理，否则，视为租赁机械符合本合同及附件的约定要求。

　　第八条：租赁机械的使用、维修、保养和费用

　　1、租赁机械在租赁期内由乙方使用。乙方应负责日常燃油、维修、保养，使设备保持良好状态，并承担由此产生的全部费用。维修一次使用的配件__________元以下由乙方负责承担，在_______元以上由甲方负责承担。

　　2、在工作过程中乙方若不能对设备故障进行排除，应及时通知甲方进行维修。正常维修一般不超过三天，如超过三天，每超一天，应免收乙方相应天数乘以8小时租金。

　　3、租赁机械在安装、保管、使用等过程中，致使第三者遭受损失时，由乙方对此承担全部责任。

　　4、租赁机械在安装、保管、使用等过程中发生的一切费用、税款，均由乙方承担。

　　第九条：租赁机械运费的承担

　　租赁机械的.进退场的费用、运费由甲、乙双方各承担一半。进场费由乙方承担，退场费用由甲方承担。

　　第十条：租赁机械的毁损和灭失

　　1、乙方承担在租赁期内发生的租赁机械的毁损（正常损耗不在此限）和灭失的风险。

　　2、在租赁机械发生毁损或灭失时，乙方应立即通知甲方，甲方有权选择下列方式之一，由乙方负责处理并承担其一切费用：（1）将租赁机械复原或修理至完全能正常使用的状态；（2）更换与租赁机械同等型号、性能的部件或配件使其能正常使用；（3）当租赁机械毁损或灭失至无法修理的程度时，乙方应赔偿甲方。

　　第十一条：违约责任

　　1、乙方延迟支付租金时，甲方将在当日停机，如付款后继续租（使）用，造成的损失均由乙方负责。

　　2、未经对方书面同意，任何一方不得中途变更或解除本合同；任何一方违反本合同约定，都应向对方偿付本合同总租金额____%的违约金。

　　3、乙方如不按期支付租金或违反本合同的任何条款时，甲方有权采取下列措施：

　　（1）要求乙方及时付清租金和其他费用，并要求乙方赔偿甲方的损失；

　　（2）终止本合同，收回或要求归还租赁机械，并要求乙方赔偿甲方的一切损失。

　　第十二条：争议的解决

　　凡因履行本合同所发生的或与本合同有关的一切争议，甲、乙双方应通过友好协商解决；如果协商不能解决，应提交________仲裁委员会，根据仲裁的有关程序进行仲裁裁决。仲裁费用和胜诉方的律师费用应由败诉方承担。

　　第十三条：未尽事宜，双方另行协商解决，本协议壹式肆份，甲乙双方各执两份，双方签字盖章并在甲方收到乙方月租或预付定金后生效。

　　承租方（乙方）：

　　法定代表人：

　　委托代理人：

　　地 址：

　　电 话：

　　开 户 行：

　　帐 号：

　　税 号：

　　出租方（甲方）：

　　法定代表人：

　　委托代理人：

　　地 址：

　　电 话：

　　开 户 行：

　　帐 号：

　　税 号：

工程设备租赁合同2

　　出租方：(以下简称甲方)__________________________________________

　　承租方：(以下简称乙方)__________________________________________

　　依据《合同法》的有关规则，为清晰甲、乙两边的权力职责，依照*等互利、诚实信用的准则,经两边洽谈一致，特签定本合同。

　　第一条、租借物的称号、数量、用处：

　　乙方租借甲方机械设备用于_________________________________________。

　　乙方租借甲方机械设备为：

　　设备类型数量产地编号现值租金/月

　　第二条、租借期限

　　乙方自______年____月____日起租借甲方机械设备至______年_____月____日止。合同期满乙方如需持续租借，应在本合同期满前十日内，与甲方重新签定合同。如未续签合同也未交还机械设备，视甲方持续租借机械，本合同除租借期限变为不定期外，其他条款持续收效，但甲方有权随时终止租借联系，并回收机械。

　　第三条、租金的核算和付出

　　1、租金每月为(大写) 元(小写 元)，按月核算，每月提早五天付出。对首月施工缺乏月的按月核算租金，末月施工超越25天(含25天)以足月核算租金，未超25天则按日核算租金，每日租金按月租金除以30天核算。

　　2、租借期间准则上每天均匀作业时刻不超越 小时(折合1个台班)，每月累计不得超越___小时(甲方免收租金天数对应的台班时刻不计入累计时刻)，确因作业所需超出____小时部分应视为加班，按超出作业小时数计收加班租借费，每小时租金按月租金除以240小时核算。

　　3、如因乙方或工地施工方或气候原因形成**或者作业时刻削减等原因，除非合同还有约好外，皆不影响租金的核算，乙方仍要依约付出租金。

　　4、租金付款办法为：①现金( );②现汇( )。甲方收到后开收款收据。

　　第四条、租借机械的交货和检验

　　1、租借机械在交货地址，由甲方向乙方(或其代理人)交货。因不能预见、不能避免并不能克服的客观情况形成租借机械推迟交货时，甲方不承当职责。

　　2、乙方应自收货时及时在交货地址查看检验租借机械，一起将签收盖章后的租借机械的检检验据交给甲方。

　　3、假如乙方未按前款规则办理检验，甲方则视为租借机械已在完好状况下由乙方检验结束，并视同乙方现已将租借机械的检检验据交给给甲方。

　　4、假如乙方在检验时发现租借机械的类型、标准、数量和技能功能等有不符、不良或瑕疵等归于甲方的职责时，乙方应在交货当天，最迟不超越交货日期三天内，当即将上述情况书面告诉甲方，由甲方担任处理，不然，视为租借机械契合本合同及附件的约好要求。

　　第五条、租借机械的运用、修理、保养和费用承当

　　1、租借机械在租借期内由乙方运用。乙方应担任日常燃油及辅油、修理、保养，使设备坚持杰出的运用状况，费用由乙方承当。修理一次需替换的零配件_______元以下由乙方担任承当，在_______元以上由甲方担任承当。

　　2、作业过程中乙方若不能对设备故障进行扫除，应及时告诉甲方进行修理。正常修理一般不超越三天，租金不予扣减。如超越三天，超出的天数不核算租金，但有必要有甲方机手(操作手)的签字认可。

　　3、租借机械在装置、保管、运用等过程中，致使第三者遭受丢失时，由乙方对此承当悉数职责。

　　4、租借机械在装置、保管、运用等过程中发作的悉数费用、税款，均由乙方承当。

　　5、机械租借期间，乙方未征得甲方的书面赞同不得搬运作业地址。

　　第六条、租借机械的运送办法及运费的承当

　　1、乙方指定运送办法为：①汽运( );②铁运( )。

　　乙方租借甲方机械，如租期缺乏 个月，乙方承当双程(进场及返程)运费，如租期在 个月以上，则租借机械的进离场的运费由甲、乙两边各承当一半，即进场费由乙方承当，离场费用由甲方承当。

　　第七条、甲方的权力和职责

　　1、甲方按约好交给租借机械，并在租借期限内确保租借物契合约好用处。

　　2、甲方应确保租借物在租借期限不被第三人建议权力。

　　3、甲方为租借机械装备操作手____名，其每人工资_____元/月，由_____方担任承当，并担任组织操作手的食宿，其食宿费用由_____方担任承当。机械操作手不承当施工技能职责，但有必要遵守乙方的办理，遵守乙方的规章制度，按乙方的要求进行施工。

　　4、乙方付出悉数的租金后，甲方应供给在其所在地开具的的应税发票。

　　第八条、乙方的权力和职责

　　1、乙方有必要按合同约好付出租金。

　　2、在租借期间，本合同所列租借机械的所有权归于甲方。乙方对租借机械只要运用权，没有所有权。乙方在占有、运用租借机械期间，非因甲方原因导致的危险和职责(如查封、扣押、被盗、被损毁、灭失或乙方包含工地施工方指挥有误等)由乙方负悉数职责(被盗、被损毁、灭失的应按机械的购买价格予以补偿)。租借期间发作的`人身伤害事故应由乙方承当悉数补偿职责。

　　3、乙方有权按约好的办法、地址和租借物的性质运用租借物。设备进离场时，乙方应供给无偿的人工机械效劳，离场时有必要给甲方签署设备离场证明。若乙方未实行签字手续，离场时刻则以机械操作手或运送单位(运送司机)承认的离场时刻为准。

　　4、乙方在租借期间应妥善保管租借物，未经甲方书面赞同，乙方不得在租借物上增加或撤除零部件。

　　5、在租借期间，乙方如将租借机械转租给第三人，有必要征得甲方书面赞同。

　　6、乙方不得以任何理由对设备进行典当，不然形成的悉数结果由乙方承当。

　　7、未经甲方书面赞同，乙方不得告贷给甲方机械操作手，不然甲方概不认可。

　　第九条、违约职责

　　1、在租借期间，如租借物被第三人建议权力，甲方应承当因而给乙方形成的悉数丢失。

　　2、乙方有必要按合同约好付出租金，不然，甲方有权停机待款，但停机期间依然核算租金。如乙方付款后持续租(使)用，停机期间所形成的丢失均由乙方担任。

　　3、在租借期间，乙方如未征得甲方书面赞同将租借机械转租给第三人，甲方除有权直接免除合同，要求乙方付出转租期间的租金外，还有权要求乙方承当转租期间租金20%的违约金。

　　4、未经对方赞同，任何一方不得半途改变或违法免除本合同;任何一方若有违背，都应向对方偿付本合同总租金额____%的违约金。

　　5、乙方未按合同约好付出租金时，甲方有权采纳下列办法：

　　(1)要求乙方及时付清租金和其他费用，并由乙方每逾期一日按所欠租金万分之五付出违约金，直至悉数付出结束。如违约金缺乏以补偿甲方的实践丢失，则乙方应按实践丢失向甲方承当补偿职责;

　　(2)乙方如逾期五日仍未付清所欠租金，甲方有权终止本合同，乙方应偿还租借机械，不然应补偿给甲方形成的悉数丢失(包含返程运费)。

　　第十条、争议的处理

　　凡因实行本合同所发作的或与本合同有关的悉数争议，甲、乙两边应经过友爱洽谈处理;假如洽谈不能处理，由甲方所在地法院判决。如因乙方欠付租金而产生纠纷，则甲方所聘律师费、交通费、食宿费等费用皆由乙方承当。

　　第十一条、未尽事宜，两边另行洽谈处理，本协议一式两份，甲乙两边各执一份，两边签字盖章后收效。

　　出租方(甲方)： 承租方(乙方)：

　　托付代理人： 托付代理人：

工程设备租赁合同3

　　尊敬的审判长、审判员：

　　四川法银律师事务所受岳阳设计院及成都分院的委托，指派我们担任岳阳设计院及成都分院的代理人。现发表如下代理意见：

　　一、被上诉人的请求已超过诉讼时效

　　1.《民法通则》第136条规定：拒付或延付租金的诉讼时效期间为一年。本案“候连书”承诺支付租金的时间为20xx年5月中旬。然而，被上诉人于20xx年7月才向法院提起诉讼。其请求已超过一年的诉讼时效期间。

　　2.被上诉人从未提交任何关于诉讼时效中止、中断和延长的证据。

　　3.一审判决“审理查明”部分，没有任何关于诉讼时效延续的事实依据;然而，在“本院认为”部分，却直接以“原告亦向被告主张了其权利”作为“基础事实”，认定诉讼时效连续。这里，所谓的“基础事实”，完全是“凭空而来”的。

　　据此：即使上诉人与被上诉人之间存在欠付租金的关系，被上诉人的请求也已经超过诉讼时效，丧失胜诉权。

　　二、上诉人与被上诉人之间没有租赁合同关系

　　1.成都分院《营业执照》载明的“成立时间”为20xx年12月12日，而《机械设备租赁合同》(下称《租赁合同》)的签订时间为20xx年7月5日。签订合同时，成都分院根本就没有成立。绝不可能以成都分院的名义与被上诉人签订《租赁合同》。

　　2.《租赁合同》最后一条明确约定“经双方加盖公章后正式生效”，这属于附生效条件的合同。因成都分院当时还没有成立，《租赁合同》就不可能有成都分院的公章。合同所附条件不成就，合同当然不生效。

　　3.候联界确系岳阳设计院成都分院的负责人，但是，并不是候联界的所有行为，都应由岳阳设计院承担责任。只有其“在职务范围内”的行为，才能由岳阳设计院承担责任。

　　4.岳阳设计院的经营范围是“工程设计”，租赁空压机的.用途属于“工程施工”范畴。因此，即使候联界有租赁空压机的行为，也不属于“在职务范围内”的行为。其责任不应当由岳阳设计院承担。

　　5.建设工程领域，普遍存在借用资质的现象。候联界除在使用岳阳设计院的资质外，还借用了“***智丰建设工程有限公司”(下称“广安智丰公司”)的资质。而且广安智丰公司具有“施工资质”。凭什么认定，候联界的签字行为就代表岳阳设计院，而不是代表“广安智丰公司”呢?

　　三、上诉人与被上诉人之间没有实际履行《租赁合同》

　　1.一审判决认定：上诉人与被上诉人之间实际履行合同的依据是“候连书、候颖渊是岳阳设计院的职工”。

　　针对这一问题，二审法官当庭询问了被上诉人的经办人秦光明。

　　法官问：“候连书是不是岳阳设计院的职工?”

　　秦光明答：“不知道是不是岳阳设计院的职工，只知道是候连界的亲兄弟”。

　　被上诉人的经办人至今都仍不知道“候连书”是否是岳阳设计院的职工。一审法院凭什么认定候连书是岳阳设计院的职工呢?

　　然而，被上诉人的代理人仍称“候连书是岳阳设计院的职工”属于是“众所周知”的事实，想以此逃避其举证责任。

　　2.《租赁合同》第6条约定：设备进出场时，要签进出场单。被上诉人并没有提供与上诉人之间的设备进出场单。

　　另外，与协议履行相关的证据，还包括已支付的部分租金、进出场拖车费、汽油费、机械手人工费、设备维修费等诸多凭证。岳阳设计院从来没有支付过这些费用。谁支付的这些费用，谁才与被上诉人之间具有实际履行租赁合同的关系。

　　3.被上诉人主张：其与上诉人之间存在实际履行合同的关系。被上诉人应当承担举证责任。如果不能举证，则应当承担不利的后果。

　　四、涉案设备的承租人应当是“广安智丰公司”

　　1.白鹤滩电站支洞配套工程(二工区)的劳务承包人是“广安智丰公司”。这有广安智丰公司与业主方签订的《劳务合同》、《民工工资保证合同》为证。《劳务合同》、《民工工资保证合同》的签章处反映“候连书”系广安智丰公司的委托代理人。

　　2.“候连书”与广安智丰公司签订的《内部承包协议》，更明确了候连书借用广安智丰公司资质承揽项目的事实。因此，“候连书”的签字，只能是代表广安智丰公司，而不能代表岳阳设计院。

　　3.一审法院仅仅因为被上诉人将设备交给了“候连书”，就以此推定“候连书”是岳阳设计院的职工。按此逻辑推理：如果被上诉人将设备交给了一审法院，那么，一审法院是否就是岳阳设计院的分支机构了呢?显然，这种推理是十分荒谬的。

　　综上所述：

　　1.白鹤滩电站二工区是广安智丰公司承包的施工项目。候连书是广安智丰公司的委托代理人和实际施工人，也是本案租赁物的实际使用人。

　　2.候连书及侯颖渊并非岳阳设计院或成都分院的员工。二人的签字行为，只能代表广安智丰公司，而不是代表岳阳设计院或成都分院，其责任也只能由广安智丰公司承担。

　　3.被上诉人的请求已超过诉讼时效期间。

　　此致

　　遂宁市中级人民法院

　　四川法银律师事务所

　　杜正武付贤禹律师

　　二〇一三年一月十五日

工程设备租赁合同4

　　出租方：(以下简称甲方)

　　承租方： (以下简称乙方)

　　根据《中华人民共和国经济合同法》及有关法律、法规规定，双方本着*等互利原则，以严守合同、信誉至上为准则，经充分协商签订以下合同。

　　第一条 甲方同意将下列表中应由乙方支付给甲方费用租赁物资租赁给乙方使用，其租赁数量以甲方收、发货明细表实数为准，租金计算以收、发货明细表或出库单、花码单签收时间为起止时间。

　　1、所租物资须按每米钢管配一套扣件进行配套。

　　2、赔偿费如不执行上表单价，结算时钢管可按重庆新生机电有限公司(即二监狱)销售价赔偿，损坏扣件按市场价赔偿，运费、下车费则按实际结算。

　　第二条 乙方所租上表物资，须向甲方提供盖有鲜章营业执照复印件、法人委托书(或担保书)、受托人(或经办人)身份证复印件，并按租赁物数量多少向甲方缴纳押金 元(大写： )。押金不得中途抵扣租金，不计利息，办理结算时在完清各项手续后方能退还。

　　第三条 租赁期限不得少于一个月，但最长不得超过乙方当时单个工程结束时间。租赁期不足一个月按一个月(30天)计算，一个月及其以上按实际天数计算，法定节假日除春节三天不计租金外，其余照计。

　　第四条 乙方每月底必须向甲方以转账或现金方式付清当月全部租金，不得拖欠，否则，甲方有权终止合同，收回租赁各种物资，原租金、赔偿费、上下车费，乙方应按实支付。

　　第五条 乙方对甲方出库物资应进行当场检查验收，凡不符质量标准物资应当场拒收，否则，由此而造成大小安全事故或其它经济损失与甲方无关。

　　第六条 违约责任

　　1、甲乙双方违反本合同有关规定均属违约，违约方应按租金总额30%支付违约金给守约方。

　　2、乙方应在每月底前按时支付租金，反之则从次月起每天按应付租金总额3%向甲方支付违约金。

　　第七条 赔偿约定

　　1、乙方不得私自转借、转租甲方物资，一经发现，其租金按原租金五倍赔偿。

　　2、租赁物资如有丢失或损坏(如钢管压扁、断裂、孔洞、反翘变形、扣件破裂、缺损以及改变原样物资规格、尺寸等)应按本合同第一条表列物资约定赔偿价格赔偿或按归还当时市场价赔偿。

　　3、租赁物资送还时，乙方必须按本合同第一条表列金额向甲方赔偿一次性维修费(如除锈、清污、机油、防锈漆、人工费及原材料费等)。

　　4、乙方未还清所租物资前，不论使用与否，均视为在租，不能中断租金，须续算至还清甲方物资或照价全额赔偿其短少数量后为止。

　　第八条 乙方提货或返还物资时，必须提前一天通知甲方，乙方在甲方指定地点自提或交还，其上、下车搬运费按每吨钢管 元，扣件 元，由乙方承担。

　　第九条 其它：

　　第十条本合同一式二份，每份共2页，甲、乙双方各执一份，具有同等法律效力，自签订之日起生效。更改之处需经双方签章认可，否则无效。本合同纠纷由双方协商解决，直至诉讼到甲方所在地人民法院。

　　甲方(公章)：_________ 乙方(公章)：_________

　　法定代表人(签字)：_________ 法定代表人(签字)：_________

　　_________年____月____日 _________年____月____日

工程设备租赁合同5

　　甲方（承租方）：

　　乙方（出租方）：

　　甲方租用乙方机械设备，经双方共同协商，达成如下协议：

　　1、 在租赁期间甲方租凭的设备如果造成丢失或者毁坏，按原价的80%赔偿。

　　2、机械设备名称、型号、数量： 装载机、发电机、塔式起重机、挖掘机、*板振捣器、氧气乙炔焊、塔式起重机、移动式柴油空压机、砂浆搅拌机、交流电焊机、钢筋切割机等，具体数量详见租赁清单

　　3、租凭时间： XX年00月00日——XX年00月0日

　　4、施工地点：

　　5、财务结算方式：

　　（1）计费方式及单价： 见租凭设备表

　　（2）甲方必须在规定的期限内付款，如逾期未付，乙方有权单方面终止合同的执行，所造成的一切损失由甲方负责，由此产生的设备停机费用由甲方照常支付给乙方。

　　6、有关约定：

　　（1） 乙 方负责提供设备操作者，操作者必须持证上岗，严格按照设备操作规程作业，并负责设备的日常维修保养工作。

　　（2）设备租凭期间，设备操作者的食宿由 甲 方负责。

　　（3）设备租凭期间，设备的燃油费、耗电费由 甲 方负责。

　　7、甲方责任：

　　（1）甲方必须为乙方设备的进场做好准备，提供必要的进场条件。

　　（2）甲方必须有专人负责指导设备的施工产生，但不能违章指挥，若由甲方人员违规指挥造成的一切损失由甲方负责。

　　（3）甲方应负责设备的安全工作，若由甲方保卫工作不到位造成设备及其零备件的`丢失由甲方负责。

　　8、乙方复杂：

　　（1）乙方应保证进入施工现场的机械设备技术性能完好。

　　（2）进入施工现场的乙方工作人员必须遵守甲方的有关规章制度。若由乙方提供设备操作者，操作者必须积极配合甲方有关负责人的指挥作业，并遵守甲方的工作时间和工作安排，但有权对有关违章指挥提出异议。

　　（3）若乙方机械设备出现故障，乙方应积极组织人员进行抢修。若由此影响甲方施工三天以上的，经双方签认后，可免签当日台班费。

　　9、未尽事宜，由双方协商解决。协商不成，诉诸法律解决。

　　10、本合同经双手签字盖章后生效。本合同共四份，双方各执二份。

　　甲方： 乙方：

　　负责人： 负责人：

　　经办人： 经办人：

　　签订日期： 年 月 日

工程设备租赁合同6

　　承租方（简称甲方）：

　　出租方（简称乙方）：

　　因工程需要，甲方租用乙方工程机械设备，本着公正、公*、合理的原理，经双方友好协商，按《中华人民共和国合同法》的`有关规定，达成如下协议：

　　一、设备型号：数量：

　　二、租赁期限（时间）：工程机械设备的租赁方式为月租。甲乙双方不得以任何理由和任何形式改变月租方式。

　　三、租金及支付：月租，每月租金元整（大写：_____元）人民币，如果因甲方及其他非乙方原因造成停工、停产或气候原因以致完不成工作，均由甲方自行负责，乙方租金仍按月租标准计收。

　　四、甲方应该安排好机械作息时间。

　　五、甲方在租赁乙方机械期间机械所有权归乙方，甲方不得擅自转租或抵押。

　　六、机械设备只能由乙方指定的操作工操作，其他人员不得上机操作。

　　七、违约责任：由违约方负责。

　　八、本合同未尽事宜，双方友好协商解决。此合同一式两份，甲乙双方各执一份，双方签字之日起生效，机械退场办清退租手续，款项结清时，本合同自动失效。

　　甲方（公章）：_________

　　乙方（公章）：_________

　　法定代表人（签字）：_________

　　法定代表人（签字）：_________

　　_________年____月____日

　　_________年____月____日

工程设备租赁合同7

　　出租人(甲方)：

　　承租人(乙方)：

　　根据《中华人民共和国合同法》的有关规定，按照*等互利的原则，为明确出租人与承租人的权利义务，经双方协商一致，签订本合同。

　　第一条租赁物资的.品名、规格、数量、质量：

　　第二条租赁物资的用途及使用方法：

　　第三条设备租赁期限：自 年 月 日至 年 月 日。因雨天或其他不可抗因素导致无法施工，工期顺延。承租人因工程需要延长租期，应在合同届满前10日内，重新签订合同。

　　第四条租金、租金支计算方式：收取租金的标准：

　　第五条租金的支付方式和期限：租金结算方式全部采用现金方式结算，每月30日结算租金。

　　第六条燃油由乙方提供正规中石油或中石化燃油。

　　第七条由甲方提供驾驶员1名，工资由甲方提供，食宿由乙方负责。

　　第八条本合同一式两份，甲乙双方各持一份。

　　第九条争议的解决：设备租赁过程中，出现本合同未尽事项双方发生争议的，双方协商解决，协商未能达成一致的交由工程所在地区法院管辖。

　　甲方(公章)：_________

　　乙方(公章)：_________

　　法定代表人(签字)：_________

　　法定代表人(签字)：_________

　　_________年____月____日

　　_________年____月____日

工程设备租赁合同8

　　出租方：（以下简称甲方）_______________________________。

　　承租人：（以下简称乙方）__________________________________。

　　根据《合同法》的有关规定，为明确双方的权利和义务，按照*等互利、诚实信用的原则，双方经协商一致。

　　第一条：租赁物的名称、数量和用途：

　　乙方租赁甲方的机械设备为________________________________。

　　乙方租赁甲方的机械设备如下：

　　设备型号数量产地数量现值租金/月

　　第二条：租赁期限

　　乙方将从____________________________________________________________________________________________________合同期满后，乙方如需继续租用，应在合同期满前十日内与甲方重新签订合同。如果合同未续签，机械设备未归还，甲方应继续租赁机械。除租赁期限不确定外，本合同的其他条款将继续生效，但甲方有权随时终止租赁关系并收回机器。

　　第三条：租金的计算和支付

　　1、房租每月（大写）元（小写），按月计算，每月提前五天支付。第一个月开工不足一个月的，按月计算租金，最后一个月开工超过25天（含25天）的，不足25天的，按月租金除以30天计算日租金。

　　2、租赁期内，每天*均工作时间原则上不超过小时（相当于一个机班），每月累计不超过___小时（累计时间不包括甲方免租期对应的机班时间）。工作需要超过_____小时的，视为加班，加班租赁费按加班工作时间计算，小时租金按月租金除以240小时计算。

　　3、除非合同中另有约定，否则租金的计算不受影响，如果因乙方、施工方或天气原因而停止工作或减少工作时间，乙方仍需按合同支付租金。

　　4、租金支付方式为：①现金（_________）；②现金（_________）。甲方收到后应开具收据。

　　第四条：租赁机械的交付和验收

　　1、甲方应在交货地点将租赁机械交付给乙方（或其代理人）。如果由于不可预见、不可避免和不可克服的客观条件导致租赁机械的交付延迟，甲方不承担责任。

　　2、乙方应在收到货物后及时到交货地点对租赁机械进行验收，同时将签字盖章后的租赁机械验收收据交给甲方。

　　3、如乙方未按前款规定办理验收，则视为甲方已完整完成乙方对租赁机械的验收，视为乙方已向甲方交付租赁机械的验收收据。

　　4、如果乙方发现租赁机械的型号、规格、数量和技术性能不一致、有缺陷或有瑕疵等。属于甲方责任的，乙方应在交货当日且不迟于交货日后三日，立即书面通知甲方上述情况，并由甲方负责处理；否则，应视为租赁机械符合本合同及其附件的约定要求。

　　第五条：租赁机械的使用、修理、维护和费用

　　1、租赁机械应由乙方在租赁期内使用。乙方应负责日常燃料和辅助用油、维修和保养，并保持设备处于良好的工作状态，费用由乙方承担。因维修需要一次更换的备件，乙方承担不超过人民币，甲方承担超过人民币。

　　2、如果乙方在工作中不能排除设备故障，乙方应及时通知甲方进行维修。正常保养一般不超过三天，租金不扣。超过三天的，超过的天数不计算租金，但必须经甲方经营者（经营者）签字认可。

　　3、如果第三方在租赁机械的安装、储存和使用过程中遭受损失，乙方应承担全部责任。

　　4、租赁机械的安装、储存和使用过程中产生的所有费用和税费应由乙方承担。

　　5、在机器租赁期间，未经甲方书面同意，乙方不得转让工作地点。

　　第六条：租赁机械的运输方式及运费承担

　　1、乙方指定的运输方式为：①汽车运输（_________）；②铁路运输（_________）。

　　乙方租赁甲方机械的，租赁期不足个月的，乙方承担双向（返回现场）运费；租赁期超过个月的，进出租赁机械的运费由甲乙双方分别承担，即入场费由乙方承担，退场费由甲方承担。

　　第七条：甲方的权利和义务

　　1、甲方应按约定交付租赁机械，并保证租赁物在租赁期内达到约定的用途。

　　2、甲方应保证租赁期内租赁物不被第三方索赔。

　　3、甲方应为租赁机械提供_____名操作人员。每名操作员的工资为____________________________机械操作人员不对施工技术负责，但必须服从乙方的管理，遵守乙方的规章制度，按乙方的要求进行施工。

　　4、乙方支付全部租金后，甲方应提供其居住地开具的应税发票。

　　第八条：乙方的权利和义务

　　1、乙方必须按合同约定支付租金。

　　2、在租赁期内，本合同所列租赁机械的所有权属于甲方。乙方仅拥有租赁机械的使用权，不拥有所有权。在乙方占有和使用租赁机械期间，非因甲方原因造成的风险和责任（如被查封、扣押、盗窃、损坏、丢失或乙方指挥不当，包括施工方在施工现场等），由乙方承担全部责任。）（如被盗、损坏或丢失，应根据机器的购买价格进行赔偿）。乙方应承担租赁期内人身伤害事故的一切赔偿责任。

　　3、乙方有权按照约定的方式、地点和租赁物的性质使用租赁物。设备进出时，乙方应提供免费的劳务和机械服务，并在离开时必须向甲方签署设备退出证明。乙方未履行签约手续的，退出时间以机械操作人员或运输单位（运输司机）确认的.退出时间为准。

　　4、乙方应在租赁期内妥善保管租赁物，未经甲方书面同意，乙方不得在租赁物上增加或移除任何部件。

　　5、在租赁期间，如果乙方将租赁的机器转租给第三方，必须获得甲方的书面同意。

　　6、乙方不得以任何理由抵押设备，否则一切后果由乙方承担。

　　7、未经甲方书面同意，乙方不得借钱给甲方的机械操作人员，否则甲方不予批准。

　　第九条：违约责任

　　1、租赁期内，如租赁物被第三方索赔，甲方应承担给乙方造成的一切损失。

　　2、乙方必须按合同支付租金，否则甲方有权停机支付租金，但停机期间仍计算租金。如果乙方付款后继续出租（使用），停工期间造成的一切损失由乙方承担。

　　3、租赁期内，乙方未经甲方书面同意将租赁机械转租给第三人的，甲方有权直接解除合同，要求乙方支付转租期间的租金，并有权要求乙方承担转租期间租金20%的违约金。

　　4、未经对方同意，任何一方不得变更或非法解除本合同；如有违反，任何一方应向另一方支付本合同租金总额的百分之_____的违约金。

　　5、乙方未按合同约定支付租金时，甲方有权采取以下措施：

　　（1）要求乙方及时付清租金及其他费用，每逾期一天，乙方应按所欠租金的5‰支付违约金，直至全部付清。违约金不足以赔偿甲方实际损失的，乙方应按实际损失向甲方承担赔偿责任；

　　（2）如乙方逾期五天未付清租金，甲方有权终止本合同，乙方应返还租赁机械，否则，应赔偿给甲方造成的一切损失（包括返还运费）。

　　第十条：争端的解决

　　因履行本合同而产生的或与本合同有关的一切争议应由双方通过友好协商解决；协商不成的，由甲方所在地法院裁决。如因乙方不支付租金而发生争议，乙方应承担律师费、交通费、食宿费及甲方聘用的其他费用。

　　第十一条：本合同未尽事宜，双方另行协商解决。本协议一式两份，双方各执一份，经双方签字盖章后生效。

　　出租方（甲方）：_________承租方（乙方）：_________

　　授权代理人：_________

　　地址：_________

工程设备租赁合同9

　　甲方 （承租方）：

　　河南省周口源达公路建设有限公司合同部制

　　乙方 （出租方）：

　　机械名称及型号：

　　签定日期：

　　根据《中华人民共和国合同法》，按照*等互利、自愿的原则，经双方协商一致，就工程机械租赁有关事项达成协议，签定本合同，双方愿共同遵守、履行：

　　一、 合同标的约定

　　自年 月 日起，至 年 止，甲方因施工需要，承租乙方下列设备，双方约定租金每月（大写） ： 元（￥： ）；每月按30天计算，租期不足一个整月的，按实际天数计算，每天租金按月租金除以30计算。

　　二、双方的'权利和义务

　　1、甲方按期付给乙方租金，对机械有监督使用权，在符合合同约定或国家规定的情况下，乙方必须服从甲方人员管理、听从安排和调配，积极配合甲方施工需要；如因不听从甲方人员调遣，造成甲方误工或引发质量问题，乙方应承担相应责任；

　　2、甲方只负责乙方机械的燃油费用，其他各种费用由乙方自己承担；

　　3、因甲方施工人员指挥不当或者其他原因造成的安全事故，由甲方承担安全责任；因乙方人员操作不当、粗心大

　　意或者其他原因造成安全事故，由乙方承担安全事故的责任；

　　4、乙方必须保证机械性能良好，并配备足够的、具有相应操作资质证书的操作人员操作机械；甲方负责安排乙方人员的食宿，生活用品自备；

　　5、乙方机械收工时必须停放在甲方指定位置，甲方负责乙方机械的停车安全，承担机械被偷盗的责任；

　　6、合同存续期间，甲方无权把机械设备转租第三方；乙方也不得把机械设备另租第三方；

　　7、甲方根据工程进展和需要，有权决定机械租赁期限、终止或续签本本合同，但必须提前三天通知对方；

　　8、工程结束、租赁期满，结清租赁费用前，乙方应向甲方提供国家正规税务发票或由甲方代扣税金。

　　三、运输方式及费用承担

　　机械进场时，甲方支付乙方单程进场运费 元，退场费用由乙方自己负担。

　　四、其他约定事项

　　1、乙方应充分利用雨天或工程施工间隙维修、保养机械。设备的正常维修正常时间，每月累计不超过 天（含 天）,甲方照付租金，超过天，甲方不再承担维修时间的台班费用，因耽误时间而引发的机械费用，从乙方租金中扣除；

　　2、连续下雨 天（含，计机械租赁费；超出月租赁费用中扣除；

　　3、每天应扣除的租金按月租金除以30天除计算；

　　六、合同生效方式

　　此合同一式二份，当事人双方各执一份，其他未尽事宜，双方应凭着协商的原则在国家法律、法规框架内处理。此合同双方签字认可后生效。

　　甲方（签字）： 乙方（签字）：

　　法定代表人： 法定代表人：

　　委托代理人： 委托代理人：

工程设备租赁合同10

　　承租方（简称甲方）：

　　出租方（简称乙方）：

　　因工程需要，甲方租用乙方工程机械设备，本着公正、公*、合理的原理，经双方友好协商，按《中华人民共和国合同法》的有关规定，达成如下协议：

　　一、 设备型号： 数量：

　　二、租赁期限（时间）：

　　工程机械设备的`租赁方式为月租。甲乙双方不得以任何理由和任何形式改变月租方式。

　　三、租金及支付：

　　月租，每月租金 元整（大写：_____元）人民币，如果因甲方及其他非乙方原因造成停工、停产或气候原因以致完不成工作，均由甲方自行负责，乙方租金仍按月租标准计收。

　　四、甲方应该安排好机械作息时间。

　　五、甲方在租赁乙方机械期间机械所有权归乙方，甲方不得擅自转租或抵押。

　　六、机械设备只能由乙方指定的操作工操作，其他人员不得上机操作。

　　七、违约责任：由违约方负责。

　　八、本合同未尽事宜，双方友好协商解决。

　　此合同一式两份，甲乙双方各执一份，双方签字之日起生效，机械退场办清退租手续，款项结清时，本合同自动失效。

　　甲方（公章）：_________ 乙方（公章）：_________

　　法定代表人（签字）：_________ 法定代表人（签字）：_________

　　_________年____月____日 _________年____月____日

工程设备租赁合同11

　　甲方：_________________

　　乙方：_________________

　　因工程需要，甲方租用乙方工程机械设备，本着公正、公*、合理的原理，经双方友好协商，按《中华人民共和国合同法》的有关规定，达成如下协议：

　　一、设备型号：数量：

　　二、租赁期限（时间）：工程机械设备的租赁方式为月租。甲乙双方不得以任何理由和任何形式改变月租方式。

　　三、租金及支付：月租，每月租金元整（大写：_____元）人民币，如果因甲方及其他非乙方原因造成停工、停产或气候原因以致完不成工作，均由甲方自行负责，乙方租金仍按月租标准计收。

　　四、甲方应该安排好机械作息时间。

　　五、甲方在租赁乙方机械期间机械所有权归乙方，甲方不得擅自转租或抵押。

　　六、机械设备只能由乙方指定的'操作工操作，其他人员不得上机操作。

　　七、违约责任：由违约方负责。

　　八、本合同未尽事宜，双方友好协商解决。此合同一式两份，甲乙双方各执一份，双方签字之日起生效，机械退场办清退租手续，款项结清时，本合同自动失效。

　　甲方：_________________乙方：_________________

　　日期：_________________日期：_________________

工程设备租赁合同12

　　出租方：_______________________

　　承租方：_______________________

　　签订日期： 年 月 日

　　依据《合同法》及有关法律法规，为明确出租方与承租方的权利和义务，遵循*等、自愿、公*和诚信的.原则，双方就 机械租赁事宜协商一致，订立本合同。

　　一、工程名称：

　　二、机械施工地点：

　　三、机械使用时间暂定 年，自 年 月 日起 年 月 日

　　四、租金及支付

　　1、租金及计算：租金 元/月。

　　2、租金支付：租赁费用按月计算。每月的 日由承租方支付租赁费给出租方。

　　五、双方责任

　　（一）承租方

　　1、按合同约定及时付给出租方租金。

　　2、给出租方机械操作手提供食宿方便，其费用由出租方承担。

　　（二）出租方

　　1、按承租方要求及时将机械进入工地交付使用。

　　2、负责办理检测手续及各种管理部门的所需证件。

　　3、提供机械相关资料。

　　4、服从承租方指挥，接受承租方检查。

　　5、负责机械维修、保养，提供24小时服务，满足施工需要。

　　6、操作人员持有效证件上岗。

　　7、因出租方操作人员造成的机械故障事故，出租方承担全部责任，给承租方造成的损失，由出租方进行赔偿。

　　六、其他约定事项

　　1、出租方机械或服务不能满足承租方要求，承租方有权进行处罚，直至解除合同。

　　2、本合同未涉及的条款，双方可签定补充协议。

　　3、本合同经出租、承租双方签字，方能生效。

　　七、本合同一式四份，双方各持两份。

　　出租方：签字（盖章）：___________ 承租方：签字（盖章）：___________

工程设备租赁合同13

　　承租方：_________________有限公司（以下简称甲方）

　　法定代表人：_____________________

　　统一社会信用代码：_______________

　　通讯地址：_______________________

　　联系方式：_______________________

　　银行户头：_______________________

　　银行卡号：_______________________

　　出租方：__________________有限公司（以下简称乙方）

　　法定代表人：_____________________

　　统一社会信用代码：_______________

　　通讯地址：_______________________

　　联系方式：_______________________

　　签订地点：_______________________

　　机械名称及型号：_________________

　　签定日期：______年_____月_____日

　　根据《中华人民共和国合同法》，按照*等互利、自愿的原则，经双方协商一致，就工程机械租赁有关事项达成协议，签定本合同，双方愿共同遵守、履行：

　　一、合同标的约定

　　自________年__________月__________日起，至__________年______月________日止，甲方因施工需要，承租乙方下列设备，双方约定租金每月（大写）：______________________元（￥：________）；每月按30天计算，租期不足一个整月的，按实际天数计算，每天租金按月租金除以30计算。

　　表格：设备名称型号数量约定租金设备状况

　　设备名称规格型号数量租金设备（_元/每件）备注

　　二、双方的权利和义务

　　1、甲方按期付给乙方租金，对机械有监督使用权，在符合合同约定或国家规定的情况下，乙方必须服从甲方人员管理、听从安排和调配，积极配合甲方施工需要；如因不听从甲方人员调遣，造成甲方误工或引发质量问题，乙方应承担相应责任；

　　2、甲方只负责乙方机械的燃油费用，其他各种费用由乙方自己承担；

　　3、因甲方施工人员指挥不当或者其他原因造成的安全事故，由甲方承担安全责任；因乙方人员操作不当、粗心大意或者其他原因造成安全事故，由乙方承担安全事故的责任；

　　4、乙方必须保证机械性能良好，并配备足够的、具有相应操作资质证书的操作人员操作机械；甲方负责安排乙方人员的食宿，生活用品自备；

　　5、乙方机械收工时必须停放在甲方指定位置，甲方负责乙方机械的停车安全，承担机械被偷盗的责任；

　　6、合同存续期间，甲方无权把机械设备转租第三方；乙方也不得把机械设备另租第三方；

　　7、甲方根据工程进展和需要，有权决定机械租赁期限、终止或续签本本合同，但必须提前三天通知对方；

　　8、工程结束、租赁期满，结清租赁费用前，乙方应向甲方提供国家正规税务发票或由甲方代扣税金。

　　三、运输方式及费用承担

　　机械进场时，甲方支付乙方单程进场运费______________元，退场费用由乙方自己负担。

　　四、其他约定事项

　　1、乙方应充分利用雨天或工程施工间隙维修、保养机械。设备的正常维修正常时间，每月累计不超过__________天（含________天），甲方照付租金，超过____________天，甲方不再承担维修时间的台班费用，因耽误时间而引发的机械费用，从乙方租金中扣除；

　　2、连续下雨________天（含______天），计机械租赁费；超出______天，不能正常使用机械的，不再计算租赁费用，从当月租赁费用中扣除；

　　3、每天应扣除的租金按月租金除以30天除计算；

　　4、其他事项：______________________________________________

　　五、违约责任

　　1、承租方延迟支付设备进场费或者延迟预付机械租费时，出租方设备将延迟进场功停机。

　　2、未经对方书面同意，任何一方不得中途变更或解除合同，任何一方违反本合同约定，都应向对方偿付本合同总租金20%的`违约金。

　　3、承租方如不按期支付租费或违反本合同的任何条款时，出租方有权采取下列措施：

　　（1）要求承租方及时付清租费和其他费用，并要求承租方赔偿出租方的损失。

　　（2）终止本合同，收回租赁设备，并要求承租方赔偿出租方的一切损失。

　　六、合同生效方式

　　此合同一式二份，当事人双方各执一份，其他未尽事宜，双方应凭着协商的原则在国家法律、法规框架内处理。此合同双方签字认可后生效。

　　出租方（公章）：__________________承租方（公章）：__________________

　　法定代表人（签章）：_____________法定代表人（签章）：_____________

　　________年______月______日________年______月______日

工程设备租赁合同14

　　出租方:(以下简称甲方)

　　承租方:(以下简称乙方)

　　一、 乙方承租甲方设备明细如下表：工程名称 施工地点 施工内容 设备名称 数量 预计租期 取费标准 租赁设备总台数 预收租金总额：司机补助标准： 设备运费： 备注：

　　二、 设备服务范围

　　1、 由于本合同中所提供的服务仅限于设备的租赁，对乙方的工程质量、进度等问题无连带责任。

　　2、 甲方设备仅供乙方使用，乙方未经甲方同意不得向第三方转租甲方设备，甲方有权终止合同。

　　三、 付款方式

　　1、乙方应在设备进场提前5天向甲方预付元设备进出场费及租赁使用费，其中租赁费元，设备运费元。

　　2、租期按30天计算，乙方应提前5天预付下月租金，在工程完工(设备退场)两周内结清全部余款。

　　四、 甲方的权利及义务：

　　1、 甲方根据乙方要求，在规定的时间进入施工现场。

　　2、 当乙方违章指挥强制作业时，甲方工作人员有权制止。

　　3、 甲方每辆设备配备机手配合乙方正确使用设备并听从现场人员指挥调动。

　　4、 设备因故障而停止运作3天以上不计台班费(含3天)，因其他原因造成设备停机台班费照常计费(如下雨、等候、监理要求停工等非甲方设备故障及人员责任外的原因)。

　　五、 乙方的权利及义务

　　1、 保障甲方设备及出场道路畅通，协助甲方卸车、装车，保障设备安全进出场。

　　2、 由于乙方安全措施不利，指挥不当造**身安全事故，由乙方全部负责。

　　3、 施工质量没有达到技术要求，乙方有权制止并及时采取措施,如发现问题而不止,继续施工造成质量事故，则与甲方无关，由乙方负全面责任。

　　4、 负责施工现场存放设备的看护及看护费，承担因看护不严而造成的设备损失、损坏、丢失等，按损失程度给予赔偿。

　　5、 乙方负责机手的食宿问题及施工现场及生活区人身安全，当出现故障不能排除时及时通知甲方。

　　6、 不准将甲方设备擅自转租、抵押、抵债和变相转卖，否则承担因此造成的全部损失，并给予赔偿。在租凭期限内调运设备需经甲方同意，月租金不变。

　　六、 违约责任：

　　1、 乙方未能按期支付租金，甲方有权终止设备使用，每延迟一天加收月租金的2%滞纳金，并保留将设备撤回的.权利，工程完工两周后拖欠款按照施工单位向银行计划外借款收取滞纳金。

　　2、 在工程完工一周内协助甲方将设备安全退场，如因乙方原因致使甲方设备停留在施工现场而不能安全撤离，除负责设备安全外，每推迟一天追加3万元停滞费，计入租赁费中。

　　3、 遇到国家政策、法规强制执行及不可预见的自然灾害影响本合同执行，双方协商解决。

　　4、 甲乙双方任何一方有违约行为，赔偿对方因违约造成的所有直接经济损失，最低位月租金的10%违约金。

　　七、 双方共同的权利及义务：

　　1、 遇有争议，甲乙双方本着友好合作的精神协商解决;当商定不成时，由甲方所在地主管部门仲裁解决。

　　2、 除本合同相关条款规定以外，双方的其他索赔要求均按《合同法》的规定办理。

　　八、 补充条款：

　　九、 本合同自签字盖章之日起生效，合同一式两份，甲乙双方各执一份。

　　甲方(公章)：_________ 乙方(公章)：_________

　　法定代表人(签字)：_________ 法定代表人(签字)：_________

　　_________年____月____日 _________年____月____日

工程设备租赁合同15

　　承租方：_________________（以下简称甲方）

　　出租方：_________________（以下简称乙方）

　　根据法律有关规定，按照*等互利的原则，为明确甲、乙双方的权利义务，经双方协商一致，签订本合同。

　　第一条：工程地点、设备用途

　　1、工程地点：生态城项目部工地现场。

　　2、用途：根据施工现场作业要求。

　　第二条：租赁机械的名称、规格

　　1、_________________挖掘机一台。

　　2、进场时间：____________年____________月____________日。

　　第三条：机械操作人员

　　乙方为租赁机械配备操作手，并保证满足甲方施工进度要求，操作人员工资由乙方承担，甲方可安排操作人员的住宿，操作人员可在甲方员工食堂就餐，就餐费用按照甲方职工标准收取。

　　第四条：租赁期限

　　自____________年____________月____________日至甲方施工现场挖掘机工作内容结束，具体时间由甲方按照施工进度情况确定，期满后合同终止。

　　第五条：甲方的权利、义务

　　1、甲方有权根据工程施工需要安排乙方完成工作内容，乙方应服从甲方的安排，若乙方不服从甲方的工作安排，甲方有权单方解除本租赁协议。

　　2、乙方在工作过程中应遵守机械操作规程和甲方的安全生产、文明施工制度，若因乙方违规操作发生事故，乙方应承担事故后果及损失，甲方有权解除本租赁协议。

　　3、甲方授权现场专管人员进行机械工作时间登记，甲乙双方必须每天核对机械使用时间，经双方签字确认的工作时间作为计算租赁费的依据。

　　第六条：乙方的权利、义务

　　1、乙方应妥善保管和使用机械设备，因保管不善造成损坏、丢失以及司机操作不当给甲方造成损失的，乙方应承担赔偿责任。

　　2、乙方负责机械租赁期间的日常保养工作，使其保持良好状态以保证甲方正常施工，保养发生的费用乙方自行承担。

　　3、乙方遵守甲方的'各项规章制度，并负责办理机械及司机的一切保险，费用由乙方自行承担。

　　4、乙方必须无偿提供进程设备的安全检验证明及操作人员的操作资格证据。

　　5、乙方需授权专人在施工现场进行机械施工质量跟踪，记录工作时间，每天与甲方核对。

　　6、乙方操作人员不得谎报机械工作时间，如有发现甲方有权扣除当月机械租赁费并可单方解除本租赁协议。

　　第七条：其他事项

　　1、乙方驾驶员须服从甲方工作人员的调度指挥，对于不服从甲方指挥的，甲方有权进行每次____________—____________元以上的罚款。

　　2、乙方不及时履行机械设备的修缮义务，影响甲方正常施工，甲方可拒绝支付租赁费。

　　第八条：争议的解决

　　凡因履行本合同所发生的或与本合同有关的一切争议，甲、乙双方应通过友好协商解决；如果协商不能解决，应提交天津铁路运输法院诉讼解决。

　　第九条：合同生效

　　1、本合同自双方签字或盖章之日起生效。

　　2、本合同一式三份，甲方两份，乙方一份。

　　3、乙方向甲方提交身份证复印件等合法证据和有效联系方式。

　　承租方（甲方）：__________________出租方（乙方）：__________________

　　联系方式：_________________________联系方式：_________________________

　　____________年____________月____________日

工程设备租赁合同菁选扩展阅读

工程设备租赁合同菁选（扩展1）

——工程设备租赁合同菁选

工程设备租赁合同

　　随着法律观念的深入人心，合同的使用频率呈上升趋势，签订合同可以明确双方当事人的权利和义务。那么我们拟定合同的时候需要注意什么问题呢？以下是小编精心整理的工程设备租赁合同，欢迎阅读，希望大家能够喜欢。

工程设备租赁合同1

　　承租方（简称甲方）：

　　出租方（简称乙方）：

　　因工程需要，甲方租用乙方工程机械设备，本着公正、公*、合理的原理，经双方友好协商，按《中华人民共和国合同法》的有关规定，达成如下协议：

　　一、设备：

　　数量：壹台，机械使用地点：

　　二、租赁期限（时间）：自__年__月__日起至__年__月__日止。工程机械设备的租赁以月租的方式出现。甲方不得以任何理由和任何形式改变月租方式。

　　三、租金及支付：月租，每月租金__元整（大写：__元）人民币，__工作时间为240小时/月，如果因甲方及其他非乙方原因造成停工、停产或气候原因以致完不成工作，均由甲方自行负责，乙方租金仍按月租标准计收，甲方应保证乙方按月累计2天的维修时间，超出2天以上部分甲方则可扣除超出天数的租金。若月度使用不足240小时，仍按一个月租金计算支付。超出小时则按__元/小时进行结算。

　　四、甲方应该安排好机械作息时间，师傅一天工作9小时，超出9小时则补助司机加班费，每小时__元。

　　五、甲方不能按约定时间支付租金，乙方有权停机。停机期间视为设备正常工作，租金照收。甲方必须在月工作时间完成后10日内支付租金。

　　六、甲方无偿提供设备使用的燃料（柴油）和设备操作机手的食宿，甲方在租赁乙方机械期间机械所有权归乙方，甲方不得擅自转租或抵押。

　　七、机械设备只能由乙方指定的操作工操作，其他人员不得上机操作。所租机械退场时一次结清。

　　八、违约责任：由违约方负责。

　　九、本合同未尽事宜，双方友好协商解决。此合同一式两份，甲乙双方各执一份，双方签字之日起生效，机械退场办清退租手续，款项结清时，本合同自动失效。

　　甲方：_

　　乙方：

　　单位名称（签章）：__

　　单位名称（签章）：

　　联系电话：__

　　联系电话：

　　身份证号：__

　　身份证号：

　　合同签定地：

　　签订时间：年__月__日

工程设备租赁合同2

　　签订日期：__________________________________ 合同编号：____________________________

　　承租方：（以下简称乙方）___________________________________________________

　　出租方：（以下简称甲方）___________________________________________________

　　根据《合同法》的有关规定，按照*等互利的原则， 为明确甲、乙双方的权利义务，经双方协商一致，特签订本合同。

　　第一条：租赁机械的名称：_______________________________________________________

　　规格：_____________________

　　型号：_____________________

　　数量：_____________________

　　使用地点：___________________________________________________。

　　第二条：甲方为租赁机械配备操作手___________名，其每人工资___________元/月，由______方负责承担，并负责安排操作手的食宿，其食宿费用也由___________方负责承担。

　　第三条：租赁期限

　　自________年________月________日至________年________月________日止，如需继续租用，应在本合同期满前五日内，重新签订合同。

　　第四条：租赁机械的所有权

　　1、在租赁期间，合同附件所列租赁机械的所有权属于甲方。乙方对租赁机械只有使用权，没有所有权。

　　2、在租赁期间，乙方如对租赁机械进行改善或者增设他物，必须征得甲方的书面同意。

　　3、在租赁期间，乙方如将租赁机械转租给第三人，必须征得甲方书面同意。

　　第五条：租金的计算和支付

　　1、自________年________月________日至________年________月________日止，租赁期满，乙方将设备完好交给甲方办理退场手续，若乙方继续使用，应在本合同期满前五日内重新签定续租合同。

　　2、租赁期间原则上每xx均工作时间不超过8小时（折合1个台班），每月累计不得超过_____小时（甲方免收租金天数对应的台班时间不计入累计时间），确因工作所需超出______小时部分应视为加班，按超出工作小时数计收加班租赁费。设备租赁费按月租结算________元/月，______元/小时，如设备租赁期不足一个月，租赁费按实际天数乘以8小时结算，超出工作小时加班部分，另计收加班费。

　　第六条：保证金

　　经甲、乙双方协商，甲方收取乙方保证金______________元，作为履行本合同的保证。乙方交纳保证金及第一期租金后办理提货手续。租赁期间不得以保证金抵作租金。租赁期满，扣除应付租赁机械的缺损赔偿金后，保证金余额应退还乙方。

　　第七条：租赁机械的交货和验收

　　1、租赁机械在交货地点，由甲方向乙方（或其代理人）交货。因不能预见、不能避免并不能克服的客观情况造成租赁机械延迟交货时，甲方不承担责任。

　　2、乙方应自收货时起24小时内在交货地点检查验收租赁机械，同时将签收盖章后的租赁机械的验收收据交给甲方。

　　3、如果乙方未按前款规定的时间办理验收，甲方则视为租赁机械已在完整状态下由乙方验收完毕，并视同乙方已经将租赁机械的验收收据交付给甲方。

　　4、如果乙方在验收时发现租赁机械的型号、规格、数量和技术性能等有不符、不良或瑕疵等属于甲方的责任时，乙方应在交货当天，最迟不超过交货日期三天内，立即将上述情况书面通知甲方，由甲方负责处理，否则，视为租赁机械符合本合同及附件的约定要求。

　　第八条：租赁机械的使用、维修、保养和费用

　　1、租赁机械在租赁期内由乙方使用。乙方应负责日常燃油、维修、保养，使设备保持良好状态，并承担由此产生的全部费用。维修一次使用的配件__________元以下由乙方负责承担，在_______元以上由甲方负责承担。

　　2、在工作过程中乙方若不能对设备故障进行排除，应及时通知甲方进行维修。正常维修一般不超过三天，如超过三天，每超一天，应免收乙方相应天数乘以8小时租金。

　　3、租赁机械在安装、保管、使用等过程中，致使第三者遭受损失时，由乙方对此承担全部责任。

　　4、租赁机械在安装、保管、使用等过程中发生的一切费用、税款，均由乙方承担。

　　第九条：租赁机械运费的承担

　　租赁机械的进退场的费用、运费由甲、乙双方各承担一半。进场费由乙方承担，退场费用由甲方承担。

　　第十条：租赁机械的毁损和灭失

　　1、乙方承担在租赁期内发生的租赁机械的毁损（正常损耗不在此限）和灭失的风险。

　　2、在租赁机械发生毁损或灭失时，乙方应立即通知甲方，甲方有权选择下列方式之一，由乙方负责处理并承担其一切费用：（1）将租赁机械复原或修理至完全能正常使用的状态；（2）更换与租赁机械同等型号、性能的部件或配件使其能正常使用；（3）当租赁机械毁损或灭失至无法修理的程度时，乙方应赔偿甲方。

　　第十一条：违约责任

　　1、乙方延迟支付租金时，甲方将在当日停机，如付款后继续租（使）用，造成的损失均由乙方负责。

　　2、未经对方书面同意，任何一方不得中途变更或解除本合同；任何一方违反本合同约定，都应向对方偿付本合同总租金额____%的违约金。

　　3、乙方如不按期支付租金或违反本合同的任何条款时，甲方有权采取下列措施：

　　（1）要求乙方及时付清租金和其他费用，并要求乙方赔偿甲方的损失；

　　（2）终止本合同，收回或要求归还租赁机械，并要求乙方赔偿甲方的一切损失。

　　第十二条：争议的解决

　　凡因履行本合同所发生的或与本合同有关的一切争议，甲、乙双方应通过友好协商解决；如果协商不能解决，应提交________仲裁委员会，根据仲裁的有关程序进行仲裁裁决。仲裁费用和胜诉方的律师费用应由败诉方承担。

　　第十三条：未尽事宜，双方另行协商解决，本协议壹式肆份，甲乙双方各执两份，双方签字盖章并在甲方收到乙方月租或预付定金后生效。

　　承租方（乙方）：

　　法定代表人：

　　委托代理人：

　　地 址：

　　电 话：

　　开 户 行：

　　帐 号：

　　税 号：

　　出租方（甲方）：

　　法定代表人：

　　委托代理人：

　　地 址：

　　电 话：

　　开 户 行：

　　帐 号：

　　税 号：

工程设备租赁合同3

　　出租方：(简称甲方)

　　承租方：(简称乙方)

　　乙方因工程需要向甲方承租垂直运输设备：施工人货电梯。 甲乙双方为明确设备租赁的权利及义务，经共同协商，订立以下几条款以便双方共同遵守执行。

　　一、设备名称、数量及设备租赁交接地点、使用地方。

　　1、设备名称：

　　2、租赁数量：

　　3、租赁设备交接地点：

　　租赁使用地点：

　　4、设备使用高度：

　　二、租赁期限及日期：

　　1、租赁期限自 年 月 日起至使用完毕停用为止。乙方若超期使用，可续签补充协议，但必须提前十五天通知甲方，办理续租手续。

　　2、租赁日期：合同经双方签字盖章生效后于 年 月 日安装验收，或安装三天后开始计算租赁费至设备租赁结束停用为止。

　　四、租赁期设备的维修，保养与其它：

　　1、设备租赁期间维护保修工作由甲方承担。维修一般工作必须在四小时内完成，机构换件不超过8小时，特殊故障在24小时完成，未能解决的扣除相应租赁费。

　　2、甲方设备进入乙方现场后，乙方有义务协助甲方保管好设备的各种附件，并由乙方提供库房一间用于保管。若发生损坏或丢失由乙方承担并负责赔偿。

　　2、 租赁设备的操作人员每台三人。(工资由乙方承担)

　　4、租赁设备的操作由乙方负责，费用由乙方支付，由于操作不当发生的安全事故由乙方负责，所发生的费用由乙方承担。由于违章指挥所发生的费用有责任方承担。

　　5、甲方设备进入乙方现场后，乙方应安排好设备及各种附件保管和管理工作。

　　五、甲乙双方责任

　　1、乙方负责设备的基础施工，基础必须符合设备的参数要求，满足设备的使用性能，若因基础问题(未按甲方提供的数据施工)所造成的一切损失由乙方负责，造成甲方设备损失由乙方承担。如因甲方所提供的数据错误，所造成的损失由甲方承担。

　　2、乙方不得对所租的甲方设备进行销售、转让、改制、转租、抵押或有其它任何侵害甲方的所有权的行为。甲方有权检查设备的完好情况，乙方应提供一切方便。

　　3、租赁设备的报验费由甲方承担。

　　4、租赁设备纳入乙方设备管理范围。

　　5、乙方提供必要的安装场地、电源及道路畅通工作，协助甲方做好设备的垂直度、水*度的观测，电梯附墙安装孔由项目负责，使之符合规范要求。

　　6、乙方负责教育员工不要乱动设备，未经甲方许可动用设备所造成的安全事故及设备损坏由责任方负责。

　　7、甲方负责提供必要的食、宿便利条件。

　　8、甲方操作人员听从乙方的正常工作安排管理，如甲方操作人员不听从乙方的正常安排，乙方有权退回更换人员，并赔偿相应的损失。

　　9、甲方租赁设备由乙方调度，人员24小时听从乙方安排管理指挥。

　　10、甲乙双方在施工前要认真勘察现场，工程项目应由甲方按乙方的要求自行编制施工安装方案，并指定有针对性的安全技术措施，甲方必须严格按乙方的要求，纳入乙方安全体系管理及规范管理。

　　六、违约责任

　　未经双方同意，任何一方不得中途变更或销除合同，违约方按经济合同法的有关款承担违约责任。

　　七、本合同一经签定，对甲、乙双方具有同等法律约束效力。未尽事宜由甲、乙双方协商解决。

　　八、本合同一式四份，甲、乙双方各执二份，双方签字盖章生效。

　　甲方(公章)：_________ 乙方(公章)：_________

　　法定代表人(签字)：_________ 法定代表人(签字)：_________

　　_________年____月____日 _________年____月____日

工程设备租赁合同4

　　出租人：(以下简称甲方)______ 签订地点：_________

　　承租人：(以下简称乙方)______ 签订时间：__年__月__日

　　根据《中华人民共和国合同法》的有关规定，按照*等互利的原则，为明确出租人与承租人的权利义务，经双方协商一致，签订本合同。

　　第一条 租赁物资的品名、规格、数量、质量(详见合同附件)：___________

　　第二条 租赁物资的用途及使用方法：__________________

　　第三条 租赁期限：自____年____月____日至___年____月____日，共计____天。承租人因工程需要延长租期，应在合同届满前____日内，重新签订合同。

　　第四条 租金、租金支付方式和期限

　　收取租金的标准：_______________________

　　租金的支付方式和期限：_____________________

　　第五条 押金(保证金)

　　经双方协商，出租人收取承租人押金____元。承租人交纳押金后办理提货手续。租赁期间不得以押金抵作租金;租赁期满，承租人返还租赁物资后，押金退还承租人。

　　第六条 租赁物资交付的时间、地点及验收方法：_______。

　　第七条 租赁物资的保管与维修

　　一、承租人对租赁物资要妥善保管。租赁物资返还时，双方检查验收，如因保管不善造成租赁物资损坏、丢失的，要按照双方议定的《租赁物资缺损赔偿办法》，由承租人向出租人偿付赔偿金。

　　二、租赁期间，租赁物资的维修及费用由____人承担。

　　第八条 出租人变更

　　一、在租赁期间，出租人如将租赁物资所有权转移给第三人，应正式通知承租人，租赁物资新的所有权人即成为本合同的当然出租人。

　　二、在租赁期间，承租人未经出租人同意，不得将租赁物资转让、转租给第三人使用，也不得变卖或作抵押品。

　　第九条 租赁期满租赁物资的返还时间为：__________。

　　第十条 本合同解除的条件：_____________。

　　第十一条 违约责任

　　一、出租人违约责任：

　　1.未按时间提供租赁物资，应向承租人偿付违约期租金___%的违约金。 2.未按质量提供租赁物资，应向承租人偿付违约期租金___%的违约金。

　　3.未按数量提供租赁物资，致使承租人不能如期正常使用的，除按规定如数补齐外，还应偿付违约期租金___%的违约金。

　　4.其他违约行为：____________________。

　　二、承租人违约责任：

　　1.不按时交纳租金，应向出租人偿付违约期租金___%的违约金。

　　2.逾期不返还租赁物资，应向出租人偿付违约期租金____%的违约金。

　　3.如有转让、转租或将租赁物资变卖、抵押等行为，除出租人有权解除合同，限期如数收回租赁物资外，承租人还应向出租人偿付违约期租金___%的违约金。

　　4.其他违约行为：___________________。

　　第十二条 本合同在履行过程中发生的争议，由双方当事人协商解决;也可由当地工商行政管理部门调解;协商或调解不成的，按下列第____种方式解决：

　　(一)提交______仲裁委员会仲裁;

　　(二)依法向人民法院起诉。

　　第十三条 其他约定事项：_________________。

　　第十四条 本合同未作规定的，按照《中华人民共和国合同法》的规定执行。

　　第十五条 本合同一式____份，合同双方各执____份。本合同附件____份都是合同的组成部分，与合同具有同等效力。

　　甲方(公章)：_________ 乙方(公章)：_________

　　法定代表人(签字)：_________ 法定代表人(签字)：_________

　　_________年____月____日 _________年____月____日

工程设备租赁合同5

　　出租方：(以下简称甲方)

　　承租方： (以下简称乙方)

　　根据《中华人民共和国经济合同法》及有关法律、法规规定，双方本着*等互利原则，以严守合同、信誉至上为准则，经充分协商签订以下合同。

　　第一条 甲方同意将下列表中应由乙方支付给甲方费用租赁物资租赁给乙方使用，其租赁数量以甲方收、发货明细表实数为准，租金计算以收、发货明细表或出库单、花码单签收时间为起止时间。

　　1、所租物资须按每米钢管配一套扣件进行配套。

　　2、赔偿费如不执行上表单价，结算时钢管可按重庆新生机电有限公司(即二监狱)销售价赔偿，损坏扣件按市场价赔偿，运费、下车费则按实际结算。

　　第二条 乙方所租上表物资，须向甲方提供盖有鲜章营业执照复印件、法人委托书(或担保书)、受托人(或经办人)身份证复印件，并按租赁物数量多少向甲方缴纳押金 元(大写： )。押金不得中途抵扣租金，不计利息，办理结算时在完清各项手续后方能退还。

　　第三条 租赁期限不得少于一个月，但最长不得超过乙方当时单个工程结束时间。租赁期不足一个月按一个月(30天)计算，一个月及其以上按实际天数计算，法定节假日除春节三天不计租金外，其余照计。

　　第四条 乙方每月底必须向甲方以转账或现金方式付清当月全部租金，不得拖欠，否则，甲方有权终止合同，收回租赁各种物资，原租金、赔偿费、上下车费，乙方应按实支付。

　　第五条 乙方对甲方出库物资应进行当场检查验收，凡不符质量标准物资应当场拒收，否则，由此而造成大小安全事故或其它经济损失与甲方无关。

　　第六条 违约责任

　　1、甲乙双方违反本合同有关规定均属违约，违约方应按租金总额30%支付违约金给守约方。

　　2、乙方应在每月底前按时支付租金，反之则从次月起每天按应付租金总额3%向甲方支付违约金。

　　第七条 赔偿约定

　　1、乙方不得私自转借、转租甲方物资，一经发现，其租金按原租金五倍赔偿。

　　2、租赁物资如有丢失或损坏(如钢管压扁、断裂、孔洞、反翘变形、扣件破裂、缺损以及改变原样物资规格、尺寸等)应按本合同第一条表列物资约定赔偿价格赔偿或按归还当时市场价赔偿。

　　3、租赁物资送还时，乙方必须按本合同第一条表列金额向甲方赔偿一次性维修费(如除锈、清污、机油、防锈漆、人工费及原材料费等)。

　　4、乙方未还清所租物资前，不论使用与否，均视为在租，不能中断租金，须续算至还清甲方物资或照价全额赔偿其短少数量后为止。

　　第八条 乙方提货或返还物资时，必须提前一天通知甲方，乙方在甲方指定地点自提或交还，其上、下车搬运费按每吨钢管 元，扣件 元，由乙方承担。

　　第九条 其它：

　　第十条本合同一式二份，每份共2页，甲、乙双方各执一份，具有同等法律效力，自签订之日起生效。更改之处需经双方签章认可，否则无效。本合同纠纷由双方协商解决，直至诉讼到甲方所在地人民法院。

　　甲方(公章)：_________ 乙方(公章)：_________

　　法定代表人(签字)：_________ 法定代表人(签字)：_________

　　_________年____月____日 _________年____月____日

工程设备租赁合同6

　　出租方（甲方）：____________

　　承租方（乙方）：____________

　　根据《中华人民共和国合同法》的规定，经双方协商一致，就乙方向甲方承租以下设备达成协议：

　　一、工程承包范围：

　　机械*整清理土石方，挖转运土方，以及甲方指定场地内机械土石方回填。

　　二、承包方式与结算方式：

　　1、承包方式：本承包范围内工程采用包工包料、包机械设备、包安全、包质量、包工期、包文明施工、包管理费用等一切费用进行承包。

　　2、施工内容：乙方确保施工机械、车辆满足甲方的施工进度要求，作好施工机械和车辆检测保养，确保安全施工并达到相关文明施工要求。

　　3、合同价款：合同总价款约为______万元（大写：______万元），实际以双方最后结算为准。采用综合单价包干、工程量依据甲方的确认量按实计算。

　　三、工期：

　　实际开工日期：按甲方的施工进度计划要求进行施工，并按甲方要求的施工部位和完成时间穿**行施工。

　　四、质量标准：

　　工程质量标准：按甲方的指令施工。并确保基坑周边建筑、马路、地下管线的安全，配合基坑支护全过程的施工。

　　五、付款方法：待全部工程竣工完成后10天内一次性付清。

　　六、其它：

　　1、本合未尽事宜，双方协商解决，发生纠纷协商不成时，可向甲方企业工商注册所在地人民法院起诉。

　　2、本合同一式肆份，甲、乙双方各执贰份，自双方签字盖章后生效，工程竣工验收后结清总造价工程款之日起自然失效。

　　发包人（盖章）：____________承包人（盖章）：____________

　　代表人：____________代表人：____________

　　日期：____________日期：____________

　　电话：____________电话：____________

工程设备租赁合同7

　　承租方（简称甲方）：

　　出租方（简称乙方）：

　　因工程需要，甲方租用乙方工程机械设备，本着公正、公*、合理的原理，经双方友好协商，按《中华人民共和国合同法》的有关规定，达成如下协议：

　　一、 设备型号： 数量：

　　二、租赁期限（时间）：

　　工程机械设备的租赁方式为月租。甲乙双方不得以任何理由和任何形式改变月租方式。

　　三、租金及支付：

　　月租，每月租金 元整（大写：_____元）人民币，如果因甲方及其他非乙方原因造成停工、停产或气候原因以致完不成工作，均由甲方自行负责，乙方租金仍按月租标准计收。

　　四、甲方应该安排好机械作息时间。

　　五、甲方在租赁乙方机械期间机械所有权归乙方，甲方不得擅自转租或抵押。

　　六、机械设备只能由乙方指定的操作工操作，其他人员不得上机操作。

　　七、违约责任：由违约方负责。

　　八、本合同未尽事宜，双方友好协商解决。

　　此合同一式两份，甲乙双方各执一份，双方签字之日起生效，机械退场办清退租手续，款项结清时，本合同自动失效。

　　甲方（公章）：_________ 乙方（公章）：_________

　　法定代表人（签字）：_________ 法定代表人（签字）：_________

　　_________年____月____日 _________年____月____日

工程设备租赁合同8

　　出租方：(以下简称甲方)__________________________________________

　　承租方：(以下简称乙方)__________________________________________

　　依据《合同法》的有关规则，为清晰甲、乙两边的权力职责，依照*等互利、诚实信用的准则,经两边洽谈一致，特签定本合同。

　　第一条、租借物的称号、数量、用处：

　　乙方租借甲方机械设备用于_________________________________________。

　　乙方租借甲方机械设备为：

　　设备类型数量产地编号现值租金/月

　　第二条、租借期限

　　乙方自______年____月____日起租借甲方机械设备至______年_____月____日止。合同期满乙方如需持续租借，应在本合同期满前十日内，与甲方重新签定合同。如未续签合同也未交还机械设备，视甲方持续租借机械，本合同除租借期限变为不定期外，其他条款持续收效，但甲方有权随时终止租借联系，并回收机械。

　　第三条、租金的核算和付出

　　1、租金每月为(大写) 元(小写 元)，按月核算，每月提早五天付出。对首月施工缺乏月的按月核算租金，末月施工超越25天(含25天)以足月核算租金，未超25天则按日核算租金，每日租金按月租金除以30天核算。

　　2、租借期间准则上每天均匀作业时刻不超越 小时(折合1个台班)，每月累计不得超越___小时(甲方免收租金天数对应的台班时刻不计入累计时刻)，确因作业所需超出____小时部分应视为加班，按超出作业小时数计收加班租借费，每小时租金按月租金除以240小时核算。

　　3、如因乙方或工地施工方或气候原因形成**或者作业时刻削减等原因，除非合同还有约好外，皆不影响租金的核算，乙方仍要依约付出租金。

　　4、租金付款办法为：①现金( );②现汇( )。甲方收到后开收款收据。

　　第四条、租借机械的交货和检验

　　1、租借机械在交货地址，由甲方向乙方(或其代理人)交货。因不能预见、不能避免并不能克服的客观情况形成租借机械推迟交货时，甲方不承当职责。

　　2、乙方应自收货时及时在交货地址查看检验租借机械，一起将签收盖章后的租借机械的检检验据交给甲方。

　　3、假如乙方未按前款规则办理检验，甲方则视为租借机械已在完好状况下由乙方检验结束，并视同乙方现已将租借机械的检检验据交给给甲方。

　　4、假如乙方在检验时发现租借机械的类型、标准、数量和技能功能等有不符、不良或瑕疵等归于甲方的职责时，乙方应在交货当天，最迟不超越交货日期三天内，当即将上述情况书面告诉甲方，由甲方担任处理，不然，视为租借机械契合本合同及附件的约好要求。

　　第五条、租借机械的运用、修理、保养和费用承当

　　1、租借机械在租借期内由乙方运用。乙方应担任日常燃油及辅油、修理、保养，使设备坚持杰出的运用状况，费用由乙方承当。修理一次需替换的零配件_______元以下由乙方担任承当，在_______元以上由甲方担任承当。

　　2、作业过程中乙方若不能对设备故障进行扫除，应及时告诉甲方进行修理。正常修理一般不超越三天，租金不予扣减。如超越三天，超出的天数不核算租金，但有必要有甲方机手(操作手)的签字认可。

　　3、租借机械在装置、保管、运用等过程中，致使第三者遭受丢失时，由乙方对此承当悉数职责。

　　4、租借机械在装置、保管、运用等过程中发作的悉数费用、税款，均由乙方承当。

　　5、机械租借期间，乙方未征得甲方的书面赞同不得搬运作业地址。

　　第六条、租借机械的运送办法及运费的承当

　　1、乙方指定运送办法为：①汽运( );②铁运( )。

　　乙方租借甲方机械，如租期缺乏 个月，乙方承当双程(进场及返程)运费，如租期在 个月以上，则租借机械的进离场的运费由甲、乙两边各承当一半，即进场费由乙方承当，离场费用由甲方承当。

　　第七条、甲方的权力和职责

　　1、甲方按约好交给租借机械，并在租借期限内确保租借物契合约好用处。

　　2、甲方应确保租借物在租借期限不被第三人建议权力。

　　3、甲方为租借机械装备操作手____名，其每人工资_____元/月，由_____方担任承当，并担任组织操作手的食宿，其食宿费用由_____方担任承当。机械操作手不承当施工技能职责，但有必要遵守乙方的办理，遵守乙方的`规章制度，按乙方的要求进行施工。

　　4、乙方付出悉数的租金后，甲方应供给在其所在地开具的的应税发票。

　　第八条、乙方的权力和职责

　　1、乙方有必要按合同约好付出租金。

　　2、在租借期间，本合同所列租借机械的所有权归于甲方。乙方对租借机械只要运用权，没有所有权。乙方在占有、运用租借机械期间，非因甲方原因导致的危险和职责(如查封、扣押、被盗、被损毁、灭失或乙方包含工地施工方指挥有误等)由乙方负悉数职责(被盗、被损毁、灭失的应按机械的购买价格予以补偿)。租借期间发作的人身伤害事故应由乙方承当悉数补偿职责。

　　3、乙方有权按约好的办法、地址和租借物的性质运用租借物。设备进离场时，乙方应供给无偿的人工机械效劳，离场时有必要给甲方签署设备离场证明。若乙方未实行签字手续，离场时刻则以机械操作手或运送单位(运送司机)承认的离场时刻为准。

　　4、乙方在租借期间应妥善保管租借物，未经甲方书面赞同，乙方不得在租借物上增加或撤除零部件。

　　5、在租借期间，乙方如将租借机械转租给第三人，有必要征得甲方书面赞同。

　　6、乙方不得以任何理由对设备进行典当，不然形成的悉数结果由乙方承当。

　　7、未经甲方书面赞同，乙方不得告贷给甲方机械操作手，不然甲方概不认可。

　　第九条、违约职责

　　1、在租借期间，如租借物被第三人建议权力，甲方应承当因而给乙方形成的悉数丢失。

　　2、乙方有必要按合同约好付出租金，不然，甲方有权停机待款，但停机期间依然核算租金。如乙方付款后持续租(使)用，停机期间所形成的丢失均由乙方担任。

　　3、在租借期间，乙方如未征得甲方书面赞同将租借机械转租给第三人，甲方除有权直接免除合同，要求乙方付出转租期间的租金外，还有权要求乙方承当转租期间租金20%的违约金。

　　4、未经对方赞同，任何一方不得半途改变或违法免除本合同;任何一方若有违背，都应向对方偿付本合同总租金额____%的违约金。

　　5、乙方未按合同约好付出租金时，甲方有权采纳下列办法：

　　(1)要求乙方及时付清租金和其他费用，并由乙方每逾期一日按所欠租金万分之五付出违约金，直至悉数付出结束。如违约金缺乏以补偿甲方的实践丢失，则乙方应按实践丢失向甲方承当补偿职责;

　　(2)乙方如逾期五日仍未付清所欠租金，甲方有权终止本合同，乙方应偿还租借机械，不然应补偿给甲方形成的悉数丢失(包含返程运费)。

　　第十条、争议的处理

　　凡因实行本合同所发作的或与本合同有关的悉数争议，甲、乙两边应经过友爱洽谈处理;假如洽谈不能处理，由甲方所在地法院判决。如因乙方欠付租金而产生纠纷，则甲方所聘律师费、交通费、食宿费等费用皆由乙方承当。

　　第十一条、未尽事宜，两边另行洽谈处理，本协议一式两份，甲乙两边各执一份，两边签字盖章后收效。

　　出租方(甲方)： 承租方(乙方)：

　　托付代理人： 托付代理人：

工程设备租赁合同9

　　甲方(承租方)：

　　乙方(作业方)：

　　为了确保挖机在租赁过程中正常运行，经甲乙双方就挖机租赁有关事宜进行协商，特签订本合同。

　　一、甲方的权力和义务

　　l、甲方承担挖机的柴油消耗和随机配备工作人员的食宿，以及设备的保管。

　　2、甲方提供作业任务。

　　3、甲方负责挖机作业全面管理，合理制定施工计划。

　　二、乙方的权力和义务

　　l、提供8成新以上的挖机一台，机械操作手两名，确保车况正常，如因机械故障，月度内维修保养时间不得超除三天，若有超出甲方保留处罚的权力。

　　2、乙方自理挖机的维修配件和辅油开支，以及业务往返的差旅费用。

　　3、乙方应服从甲方的合理安排，真正做到安全高效，自理施工过程中自身人为造成的安全责任。

　　三、租赁期间作业时间规定：

　　租赁期间挖掘机的作业时间听从现场安排，工地视24小时均为工作时间，作业人员保证随叫随到。

　　四、进退场费用规定

　　甲方租赁乙方挖掘机期限不足2个月的，进出场费用由甲方承付;达到2个月以上(含2个月)的进场费由甲方承付，乙方负责出场费用。

　　五、租金计算

　　1.合同宗旨为月度租赁，但是为更好的充分利用和管理，按天计算。用挖斗的 元/月，用破碎锤的 元/月。

　　2.每月按27天计算，挖斗每天为 元/天，破碎锤 元/天。

　　3.天的计算。

　　甲方没有工作面，正常计日工，工长开据任务单。

　　甲方有工作面，由于乙方的原因(如机械故障)，不能作业的 ，一天内耽误2小时以内的，不做扣除，工长出具任务单。耽误超过2小时在5小时以内的，扣除半天，按半天计算，工长出具任务单。如超出5小时，但又能及时工作的，有工长视工作情况而定。一天的开始从凌晨6点开始计算到次日凌晨6点。

　　六、租赁费用的计量与支付

　　1.计量。挖掘机司机每天从工长出开据任务单，每月25日前拿任务单到合同部开出结算单，然后到材料部、机械部、工区主任签字。

　　2.支付。

　　七、安全责任及设备保管

　　1、甲方必须提供安全的施工环境，正确指挥施工，如乙方觉得施工环境太差，工作难度太大，作业很不安全，可停止施工，待消除不安全因素后再施工。如甲方强行施工，造成设备及人员伤亡，甲方全部承担赔偿。

　　2、如出现甲乙双方事先没有预测的事故发生，造成设备损坏和人员伤亡，甲方承担责任。

　　3、属乙方挖机手责任，造成设备损失和人员伤亡由乙方承担责任。

　　4、乙方责任人员必须听从安排，积极、主动配合甲方责任人员的指挥，优质高效完成每天的工作，并遵守甲方的作业时间和规章制度。

　　5、挖机在租赁中如出现被盗或人为破坏甲方负责赔偿。

　　八、综上所述，甲、乙双方互相遵守，确保施工正常进行。本合同一式贰份，甲、乙双方各执一份，自签字之日起生效，每份都具有同等法律效力。

　　甲方(公章)：_________ 乙方(公章)：_________

　　法定代表人(签字)：_________ 法定代表人(签字)：_________

　　_________年____月____日 _________年____月____日

工程设备租赁合同10

　　甲方（承租方）：

　　乙方（出租方）：

　　甲方租用乙方机械设备，经双方共同协商，达成如下协议：

　　1、 在租赁期间甲方租凭的设备如果造成丢失或者毁坏，按原价的80%赔偿。

　　2、机械设备名称、型号、数量： 装载机、发电机、塔式起重机、挖掘机、*板振捣器、氧气乙炔焊、塔式起重机、移动式柴油空压机、砂浆搅拌机、交流电焊机、钢筋切割机等，具体数量详见租赁清单

　　3、租凭时间： XX年00月00日——XX年00月0日

　　4、施工地点：

　　5、财务结算方式：

　　（1）计费方式及单价： 见租凭设备表

　　（2）甲方必须在规定的期限内付款，如逾期未付，乙方有权单方面终止合同的执行，所造成的一切损失由甲方负责，由此产生的设备停机费用由甲方照常支付给乙方。

　　6、有关约定：

　　（1） 乙 方负责提供设备操作者，操作者必须持证上岗，严格按照设备操作规程作业，并负责设备的日常维修保养工作。

　　（2）设备租凭期间，设备操作者的食宿由 甲 方负责。

　　（3）设备租凭期间，设备的燃油费、耗电费由 甲 方负责。

　　7、甲方责任：

　　（1）甲方必须为乙方设备的进场做好准备，提供必要的进场条件。

　　（2）甲方必须有专人负责指导设备的施工产生，但不能违章指挥，若由甲方人员违规指挥造成的一切损失由甲方负责。

　　（3）甲方应负责设备的安全工作，若由甲方保卫工作不到位造成设备及其零备件的丢失由甲方负责。

　　8、乙方复杂：

　　（1）乙方应保证进入施工现场的机械设备技术性能完好。

　　（2）进入施工现场的乙方工作人员必须遵守甲方的有关规章制度。若由乙方提供设备操作者，操作者必须积极配合甲方有关负责人的指挥作业，并遵守甲方的工作时间和工作安排，但有权对有关违章指挥提出异议。

　　（3）若乙方机械设备出现故障，乙方应积极组织人员进行抢修。若由此影响甲方施工三天以上的，经双方签认后，可免签当日台班费。

　　9、未尽事宜，由双方协商解决。协商不成，诉诸法律解决。

　　10、本合同经双手签字盖章后生效。本合同共四份，双方各执二份。

　　甲方： 乙方：

　　负责人： 负责人：

　　经办人： 经办人：

　　签订日期： 年 月 日

工程设备租赁合同11

　　承租方(以下简称甲方)：

　　出租方(以下简称乙方)：

　　甲乙双方根据《中华人民共和国合同法》有关规定，按照*等互利的原则，经过双方协商一致，特签订本合同。

　　一、设备名称、数量及规格型号：

　　二、设备使用点： 。

　　三、租赁时间：租赁期限暂定 个月(含节假日)，设备起用和停用时间双方议定为：租赁设备乙方安装调试完毕并向安监站报验获得《使用登记牌》，且持证人员到位后为起租日(当日开始连续计算租金，由甲方签字后认可)。租金连续计算至合同履行完毕。 春节期间乙方可以报停，报停时间不得超过20日。如甲方停用乙方设备，通知乙方设备出场之日起为止租日。

　　四、租赁价格及付款方式：

　　1、设备租赁费每月，不足月按天折算，租赁期间租金每30天结算一次，月结月清。

　　2、设备进退场、安装、检测、日常保养、维修和拆卸均由乙方负责。全部费用监站报验获得《使用登记牌》时一次付清。

　　3、设备操作工由乙方负责安排，工资含在租赁费内，保证操作工持证上岗，按操作规程安全操作，工作时间满足甲方工程施工需要(上午6：30-11：30，下午13：00-18：00)。

　　五、所有权及使用权

　　1、设备在租赁期内，所有权属乙方，甲方享有使用权，但不得转让，转借或作为财产抵押。未经乙方同意，亦不得在设备上增加或拆除任何部件和迁移安装地点。乙方有权检查设备的使用和完好情况，甲方应提供一切方便。

　　2、设备应购买保险，费用由乙方负责，乙方应严格按照升降机安全操作规程操作，并负责设备的日常维修和保养、检测，日常维修、保养、检测应选择在雨天且不影响甲方施工。

　　六、双方的权利和义务：

　　1、甲方的权利和义务：

　　1.1甲方负责施工升降机混凝土基础，乙方负责预埋件的预埋，技术质量符合乙方提供的图纸要求，并向乙方提供相关资料。

　　1.2有权要求乙方根据工程进度及时做好升节安装工作以满足工程进度要求(升节、附墙必须提前三个工作日通知乙方)，但每次加节高度不得低于18米。甲方负责安排附墙架所需安全走台的搭建与拆除。

　　1.3施工升降机到工地后，如无法一次性安装到位，甲方必须将标准节、附墙架及配件妥善保管在塔机作业区内，以便下次顺利安装。

　　1.4维护施工场所正常秩序，保证乙方人员、设备安全，承担甲方原因造成的安全和机损事故责任及相应的经济损失。

　　1.5设备操作司机由乙方负责配备，操作人员必须持证上岗，遵守设备安全操作规程，甲方不得强令操作人员违章作业，并要求相关专业技术人员每天下班后停机对设备进行检查保养。

　　1.6负责提供施工升降机专用电箱和设备正常运转所需电源及容量并接至电控箱内。租赁期间所耗电费由甲方承担。

　　1.7负责乙方进出场的场地、道路的*整并为设备进出场提供必要条件，施工升降机安装、拆除退场时指派一名有经验人员协调有关事项。

　　1.8施工升降机退场时，必须将施工升降机的相关资料退还给乙方，不得扣留。

　　2、乙方的权利和义务：

　　2.1提供符合国家标准，市安监站规定质量可靠的施工升降机。由乙方安排操作人员并持证上岗。

　　2.2向甲方提供施工升降机基础施工图纸及相关资料，参与施工升降机基础定位及基础完成之后的验收工作。

　　2.3负责施工升降机的安装、附墙与拆卸专项施工方案的编制、审核。

　　2.4负责该施工升降机的安装、顶升、附墙及拆卸工作。

　　2.5设备在租赁期间的所有权属于乙方。

　　2.6甲方违约欠款，乙方有权停机，有权提前拆除租赁设备，并向甲方追索相关经济损失。

　　2.7乙方应在下班后或雨天，且不影响甲方正常施工时对设备进行日常维修、保养、检测等，当设备出现突发故障时必须及时派人修理，排故时间不超过 2个小时。每次故障维修影响甲方施工超过2个小时的，扣除当天租赁费。

　　八、违约责任：

　　1、双方应严格履行合同条款，否则违约方必须承担违约所造成的全部经济损失。

　　2、甲方必须严格按合同规定的时间、金额向乙方支付各种费用，否则乙方有权每日按应收金额千分之三向甲方收滞纳金。

　　九、其它约定：

　　1、本合同管辖地为乙方所在地。

　　2、设备及操作人员均由乙方提供，若发生任何安全责任事故，均由乙方承担，甲方不承担任何连带责任。

　　3、本合同未尽事宜，双方协调一致后另补充规定，其补充规定与本合同具有同等效力。

　　十、本合同一式贰份，甲乙双方各执壹份，自双方签字或盖章之日起生效。

　　甲方(公章)：_________ 乙方(公章)：_________

　　法定代表人(签字)：_________ 法定代表人(签字)：_________

　　_________年____月____日 _________年____月____日

工程设备租赁合同12

　　出租方:(以下简称甲方)

　　承租方:(以下简称乙方)

　　一、 乙方承租甲方设备明细如下表：工程名称 施工地点 施工内容 设备名称 数量 预计租期 取费标准 租赁设备总台数 预收租金总额：司机补助标准： 设备运费： 备注：

　　二、 设备服务范围

　　1、 由于本合同中所提供的服务仅限于设备的租赁，对乙方的工程质量、进度等问题无连带责任。

　　2、 甲方设备仅供乙方使用，乙方未经甲方同意不得向第三方转租甲方设备，甲方有权终止合同。

　　三、 付款方式

　　1、乙方应在设备进场提前5天向甲方预付元设备进出场费及租赁使用费，其中租赁费元，设备运费元。

　　2、租期按30天计算，乙方应提前5天预付下月租金，在工程完工(设备退场)两周内结清全部余款。

　　四、 甲方的权利及义务：

　　1、 甲方根据乙方要求，在规定的时间进入施工现场。

　　2、 当乙方违章指挥强制作业时，甲方工作人员有权制止。

　　3、 甲方每辆设备配备机手配合乙方正确使用设备并听从现场人员指挥调动。

　　4、 设备因故障而停止运作3天以上不计台班费(含3天)，因其他原因造成设备停机台班费照常计费(如下雨、等候、监理要求停工等非甲方设备故障及人员责任外的原因)。

　　五、 乙方的权利及义务

　　1、 保障甲方设备及出场道路畅通，协助甲方卸车、装车，保障设备安全进出场。

　　2、 由于乙方安全措施不利，指挥不当造**身安全事故，由乙方全部负责。

　　3、 施工质量没有达到技术要求，乙方有权制止并及时采取措施,如发现问题而不止,继续施工造成质量事故，则与甲方无关，由乙方负全面责任。

　　4、 负责施工现场存放设备的看护及看护费，承担因看护不严而造成的设备损失、损坏、丢失等，按损失程度给予赔偿。

　　5、 乙方负责机手的食宿问题及施工现场及生活区人身安全，当出现故障不能排除时及时通知甲方。

　　6、 不准将甲方设备擅自转租、抵押、抵债和变相转卖，否则承担因此造成的全部损失，并给予赔偿。在租凭期限内调运设备需经甲方同意，月租金不变。

　　六、 违约责任：

　　1、 乙方未能按期支付租金，甲方有权终止设备使用，每延迟一天加收月租金的2%滞纳金，并保留将设备撤回的权利，工程完工两周后拖欠款按照施工单位向银行计划外借款收取滞纳金。

　　2、 在工程完工一周内协助甲方将设备安全退场，如因乙方原因致使甲方设备停留在施工现场而不能安全撤离，除负责设备安全外，每推迟一天追加3万元停滞费，计入租赁费中。

　　3、 遇到国家政策、法规强制执行及不可预见的自然灾害影响本合同执行，双方协商解决。

　　4、 甲乙双方任何一方有违约行为，赔偿对方因违约造成的所有直接经济损失，最低位月租金的10%违约金。

　　七、 双方共同的权利及义务：

　　1、 遇有争议，甲乙双方本着友好合作的精神协商解决;当商定不成时，由甲方所在地主管部门仲裁解决。

　　2、 除本合同相关条款规定以外，双方的其他索赔要求均按《合同法》的规定办理。

　　八、 补充条款：

　　九、 本合同自签字盖章之日起生效，合同一式两份，甲乙双方各执一份。

　　甲方(公章)：_________ 乙方(公章)：_________

　　法定代表人(签字)：_________ 法定代表人(签字)：_________

　　_________年____月____日 _________年____月____日

工程设备租赁合同13

　　承租方： ______________________(以下简称甲方) 出租方：______________________ (以下简称乙方)

　　一、甲、乙双方根据《中华人民共和国合同法》的有关规定，按在照*等互利的原则，经过双方协商，就甲方向已方承租设备特签定此合同。

　　二、设备使用地点及工程项目G320湘潭绕城线一期及白云路工程。

　　三、设备的所有权和使用权。

　　1、已方拥有租赁设备的所有权。

　　2、甲方仅在租赁期内本合同规定的范围内拥有该租赁设备的使用权。

　　四、租赁期限及租金结算方式。

　　1、租期自20xx年xx月xx号至工程完工止。

　　2、设备租赁费按小时计算：300元/小时，油料由已方自负。租赁费每月一结，结算后一个星期内结清。

　　五、 租赁设备的使用、维修、保养。

　　1、设备在租赁期间由甲方使用，已方应做好设备的日常保养、维修，使设备保持良好的状态，维修费用由甲方承担，维修保养如需甲方协助，甲方应尽量配合。

　　2、设备操作机手每天24小时值班。

　　六、已方的义务。

　　1、为甲方提供性能良好的设备，及设备合格证等资料。

　　2、配备一名具备操作证的操作手(工资由已方自负)。

　　3、进入甲方工地后，已方机手应服从甲方施工现场管理人员的调度和指挥，并遵守甲方施工现场的规章制度，如不服从，甲方有权责令其改正或清除退场。

　　4、已方机手在施工现场，不服从施工人员安排擅自违章操作，由已方承担责任。

　　5、在施工场内由机手操作失误造成的一切安全事故由已方全部负责。

　　七、甲方的义务。

　　1、负责提供已方机手的食宿，免费提供床位和住宿场地，餐费由乙方承担。

　　2、甲方不得强迫已方机手违章或超负荷作业。

　　3、租赁期间，设备在工地停放安全由甲方负责，如发生丢失、毁损由甲方按照本合同第一条核定价格赔偿，赔偿期限在丢失、损坏当日起三十天内。

　　八、违约责任。

　　1、甲、乙双方必须严格履行本合同的各项条款，未经对方书面同意，任何一方不得中途变更或解除本合同。

　　2、在租赁期间，未经已方书面同意，甲方不得在租赁设备上随意增加和扣除部件，不得以租赁设备进行转租或抵押，否则，由此造成的损失由甲方承担。

　　九、争议的解决。

　　有关本合同的一切争议，甲、乙双方根据《中华人民共和国合同法》及其它相关法律法规解决。

　　十、未尽事宜。

　　甲、乙双方另行协商解决。

　　本合同一式两份，甲方执一份，乙方执一份，双方签字生效。

　　甲方(公章)：_________ 乙方(公章)：_________

　　法定代表人(签字)：_________ 法定代表人(签字)：_________

　　_________年____月____日 _________年____月____日

工程设备租赁合同14

　　尊敬的审判长、审判员：

　　四川法银律师事务所受岳阳设计院及成都分院的委托，指派我们担任岳阳设计院及成都分院的代理人。现发表如下代理意见：

　　一、被上诉人的请求已超过诉讼时效

　　1.《民法通则》第136条规定：拒付或延付租金的诉讼时效期间为一年。本案“候连书”承诺支付租金的时间为20xx年5月中旬。然而，被上诉人于20xx年7月才向法院提起诉讼。其请求已超过一年的诉讼时效期间。

　　2.被上诉人从未提交任何关于诉讼时效中止、中断和延长的证据。

　　3.一审判决“审理查明”部分，没有任何关于诉讼时效延续的事实依据;然而，在“本院认为”部分，却直接以“原告亦向被告主张了其权利”作为“基础事实”，认定诉讼时效连续。这里，所谓的“基础事实”，完全是“凭空而来”的。

　　据此：即使上诉人与被上诉人之间存在欠付租金的关系，被上诉人的请求也已经超过诉讼时效，丧失胜诉权。

　　二、上诉人与被上诉人之间没有租赁合同关系

　　1.成都分院《营业执照》载明的“成立时间”为20xx年12月12日，而《机械设备租赁合同》(下称《租赁合同》)的签订时间为20xx年7月5日。签订合同时，成都分院根本就没有成立。绝不可能以成都分院的名义与被上诉人签订《租赁合同》。

　　2.《租赁合同》最后一条明确约定“经双方加盖公章后正式生效”，这属于附生效条件的合同。因成都分院当时还没有成立，《租赁合同》就不可能有成都分院的公章。合同所附条件不成就，合同当然不生效。

　　3.候联界确系岳阳设计院成都分院的负责人，但是，并不是候联界的所有行为，都应由岳阳设计院承担责任。只有其“在职务范围内”的行为，才能由岳阳设计院承担责任。

　　4.岳阳设计院的经营范围是“工程设计”，租赁空压机的用途属于“工程施工”范畴。因此，即使候联界有租赁空压机的行为，也不属于“在职务范围内”的行为。其责任不应当由岳阳设计院承担。

　　5.建设工程领域，普遍存在借用资质的现象。候联界除在使用岳阳设计院的资质外，还借用了“***智丰建设工程有限公司”(下称“广安智丰公司”)的资质。而且广安智丰公司具有“施工资质”。凭什么认定，候联界的签字行为就代表岳阳设计院，而不是代表“广安智丰公司”呢?

　　三、上诉人与被上诉人之间没有实际履行《租赁合同》

　　1.一审判决认定：上诉人与被上诉人之间实际履行合同的依据是“候连书、候颖渊是岳阳设计院的职工”。

　　针对这一问题，二审法官当庭询问了被上诉人的经办人秦光明。

　　法官问：“候连书是不是岳阳设计院的职工?”

　　秦光明答：“不知道是不是岳阳设计院的职工，只知道是候连界的亲兄弟”。

　　被上诉人的经办人至今都仍不知道“候连书”是否是岳阳设计院的职工。一审法院凭什么认定候连书是岳阳设计院的职工呢?

　　然而，被上诉人的代理人仍称“候连书是岳阳设计院的职工”属于是“众所周知”的事实，想以此逃避其举证责任。

　　2.《租赁合同》第6条约定：设备进出场时，要签进出场单。被上诉人并没有提供与上诉人之间的设备进出场单。

　　另外，与协议履行相关的证据，还包括已支付的部分租金、进出场拖车费、汽油费、机械手人工费、设备维修费等诸多凭证。岳阳设计院从来没有支付过这些费用。谁支付的这些费用，谁才与被上诉人之间具有实际履行租赁合同的关系。

　　3.被上诉人主张：其与上诉人之间存在实际履行合同的关系。被上诉人应当承担举证责任。如果不能举证，则应当承担不利的后果。

　　四、涉案设备的承租人应当是“广安智丰公司”

　　1.白鹤滩电站支洞配套工程(二工区)的劳务承包人是“广安智丰公司”。这有广安智丰公司与业主方签订的《劳务合同》、《民工工资保证合同》为证。《劳务合同》、《民工工资保证合同》的签章处反映“候连书”系广安智丰公司的委托代理人。

　　2.“候连书”与广安智丰公司签订的《内部承包协议》，更明确了候连书借用广安智丰公司资质承揽项目的事实。因此，“候连书”的签字，只能是代表广安智丰公司，而不能代表岳阳设计院。

　　3.一审法院仅仅因为被上诉人将设备交给了“候连书”，就以此推定“候连书”是岳阳设计院的职工。按此逻辑推理：如果被上诉人将设备交给了一审法院，那么，一审法院是否就是岳阳设计院的分支机构了呢?显然，这种推理是十分荒谬的。

　　综上所述：

　　1.白鹤滩电站二工区是广安智丰公司承包的施工项目。候连书是广安智丰公司的委托代理人和实际施工人，也是本案租赁物的实际使用人。

　　2.候连书及侯颖渊并非岳阳设计院或成都分院的员工。二人的签字行为，只能代表广安智丰公司，而不是代表岳阳设计院或成都分院，其责任也只能由广安智丰公司承担。

　　3.被上诉人的请求已超过诉讼时效期间。

　　此致

　　遂宁市中级人民法院

　　四川法银律师事务所

　　杜正武付贤禹律师

　　二〇一三年一月十五日

工程设备租赁合同15

　　出租人(甲方)：

　　承租人(乙方)：

　　根据《中华人民共和国合同法》的有关规定，按照*等互利的原则，为明确出租人与承租人的权利义务，经双方协商一致，签订本合同。

　　第一条租赁物资的品名、规格、数量、质量：

　　第二条租赁物资的用途及使用方法：

　　第三条设备租赁期限：自 年 月 日至 年 月 日。因雨天或其他不可抗因素导致无法施工，工期顺延。承租人因工程需要延长租期，应在合同届满前10日内，重新签订合同。

　　第四条租金、租金支计算方式：收取租金的标准：

　　第五条租金的支付方式和期限：租金结算方式全部采用现金方式结算，每月30日结算租金。

　　第六条燃油由乙方提供正规中石油或中石化燃油。

　　第七条由甲方提供驾驶员1名，工资由甲方提供，食宿由乙方负责。

　　第八条本合同一式两份，甲乙双方各持一份。

　　第九条争议的解决：设备租赁过程中，出现本合同未尽事项双方发生争议的，双方协商解决，协商未能达成一致的交由工程所在地区法院管辖。

　　甲方(公章)：_________ 乙方(公章)：_________

　　法定代表人(签字)：_________ 法定代表人(签字)：_________

　　_________年____月____日 _________年____月____日

工程设备租赁合同菁选（扩展2）

——工程设备租赁合同菁选

工程设备租赁合同(合集15篇)

　　现今很多公民的**意识在不断增强，合同的使用频率呈上升趋势，它可以保护民事法律关系。那么合同书的格式，你掌握了吗？以下是小编收集整理的工程设备租赁合同，仅供参考，欢迎大家阅读。

工程设备租赁合同1

　　承租方：_________________有限公司（以下简称甲方）

　　法定代表人：_____________________

　　统一社会信用代码：_______________

　　通讯地址：_______________________

　　联系方式：_______________________

　　银行户头：_______________________

　　银行卡号：_______________________

　　出租方：__________________有限公司（以下简称乙方）

　　法定代表人：_____________________

　　统一社会信用代码：_______________

　　通讯地址：_______________________

　　联系方式：_______________________

　　签订地点：_______________________

　　机械名称及型号：_________________

　　签定日期：______年_____月_____日

　　根据《中华人民共和国合同法》，按照*等互利、自愿的原则，经双方协商一致，就工程机械租赁有关事项达成协议，签定本合同，双方愿共同遵守、履行：

　　一、合同标的约定

　　自________年__________月__________日起，至__________年______月________日止，甲方因施工需要，承租乙方下列设备，双方约定租金每月（大写）：______________________元（￥：________）；每月按30天计算，租期不足一个整月的，按实际天数计算，每天租金按月租金除以30计算。

　　表格：设备名称型号数量约定租金设备状况

　　设备名称规格型号数量租金设备（_元/每件）备注

　　二、双方的权利和义务

　　1、甲方按期付给乙方租金，对机械有监督使用权，在符合合同约定或国家规定的情况下，乙方必须服从甲方人员管理、听从安排和调配，积极配合甲方施工需要；如因不听从甲方人员调遣，造成甲方误工或引发质量问题，乙方应承担相应责任；

　　2、甲方只负责乙方机械的'燃油费用，其他各种费用由乙方自己承担；

　　3、因甲方施工人员指挥不当或者其他原因造成的安全事故，由甲方承担安全责任；因乙方人员操作不当、粗心大意或者其他原因造成安全事故，由乙方承担安全事故的责任；

　　4、乙方必须保证机械性能良好，并配备足够的、具有相应操作资质证书的操作人员操作机械；甲方负责安排乙方人员的食宿，生活用品自备；

　　5、乙方机械收工时必须停放在甲方指定位置，甲方负责乙方机械的停车安全，承担机械被偷盗的责任；

　　6、合同存续期间，甲方无权把机械设备转租第三方；乙方也不得把机械设备另租第三方；

　　7、甲方根据工程进展和需要，有权决定机械租赁期限、终止或续签本本合同，但必须提前三天通知对方；

　　8、工程结束、租赁期满，结清租赁费用前，乙方应向甲方提供国家正规税务发票或由甲方代扣税金。

　　三、运输方式及费用承担

　　机械进场时，甲方支付乙方单程进场运费______________元，退场费用由乙方自己负担。

　　四、其他约定事项

　　1、乙方应充分利用雨天或工程施工间隙维修、保养机械。设备的正常维修正常时间，每月累计不超过__________天（含________天），甲方照付租金，超过____________天，甲方不再承担维修时间的台班费用，因耽误时间而引发的机械费用，从乙方租金中扣除；

　　2、连续下雨________天（含______天），计机械租赁费；超出______天，不能正常使用机械的，不再计算租赁费用，从当月租赁费用中扣除；

　　3、每天应扣除的租金按月租金除以30天除计算；

　　4、其他事项：______________________________________________

　　五、违约责任

　　1、承租方延迟支付设备进场费或者延迟预付机械租费时，出租方设备将延迟进场功停机。

　　2、未经对方书面同意，任何一方不得中途变更或解除合同，任何一方违反本合同约定，都应向对方偿付本合同总租金20%的违约金。

　　3、承租方如不按期支付租费或违反本合同的任何条款时，出租方有权采取下列措施：

　　（1）要求承租方及时付清租费和其他费用，并要求承租方赔偿出租方的损失。

　　（2）终止本合同，收回租赁设备，并要求承租方赔偿出租方的一切损失。

　　六、合同生效方式

　　此合同一式二份，当事人双方各执一份，其他未尽事宜，双方应凭着协商的原则在国家法律、法规框架内处理。此合同双方签字认可后生效。

　　出租方（公章）：__________________承租方（公章）：__________________

　　法定代表人（签章）：_____________法定代表人（签章）：_____________

　　________年______月______日________年______月______日

工程设备租赁合同2

　　出租方（甲方）：____________

　　承租方（乙方）：____________

　　根据《中华人民共和国合同法》的规定，经双方协商一致，就乙方向甲方承租以下设备达成协议：

　　一、工程承包范围：

　　机械*整清理土石方，挖转运土方，以及甲方指定场地内机械土石方回填。

　　二、承包方式与结算方式：

　　1、承包方式：本承包范围内工程采用包工包料、包机械设备、包安全、包质量、包工期、包文明施工、包管理费用等一切费用进行承包。

　　2、施工内容：乙方确保施工机械、车辆满足甲方的施工进度要求，作好施工机械和车辆检测保养，确保安全施工并达到相关文明施工要求。

　　3、合同价款：合同总价款约为______万元（大写：______万元），实际以双方最后结算为准。采用综合单价包干、工程量依据甲方的确认量按实计算。

　　三、工期：

　　实际开工日期：按甲方的施工进度计划要求进行施工，并按甲方要求的施工部位和完成时间穿**行施工。

　　四、质量标准：

　　工程质量标准：按甲方的指令施工。并确保基坑周边建筑、马路、地下管线的`安全，配合基坑支护全过程的施工。

　　五、付款方法：待全部工程竣工完成后10天内一次性付清。

　　六、其它：

　　1、本合未尽事宜，双方协商解决，发生纠纷协商不成时，可向甲方企业工商注册所在地人民法院起诉。

　　2、本合同一式肆份，甲、乙双方各执贰份，自双方签字盖章后生效，工程竣工验收后结清总造价工程款之日起自然失效。

　　发包人（盖章）：____________承包人（盖章）：____________

　　代表人：____________代表人：____________

　　日期：____________日期：____________

　　电话：____________电话：____________

工程设备租赁合同3

　　甲方 （承租方）：

　　河南省周口源达公路建设有限公司合同部制

　　乙方 （出租方）：

　　机械名称及型号：

　　签定日期：

　　根据《中华人民共和国合同法》，按照*等互利、自愿的原则，经双方协商一致，就工程机械租赁有关事项达成协议，签定本合同，双方愿共同遵守、履行：

　　一、 合同标的约定

　　自年 月 日起，至 年 止，甲方因施工需要，承租乙方下列设备，双方约定租金每月（大写） ： 元（￥： ）；每月按30天计算，租期不足一个整月的，按实际天数计算，每天租金按月租金除以30计算。

　　二、双方的权利和义务

　　1、甲方按期付给乙方租金，对机械有监督使用权，在符合合同约定或国家规定的情况下，乙方必须服从甲方人员管理、听从安排和调配，积极配合甲方施工需要；如因不听从甲方人员调遣，造成甲方误工或引发质量问题，乙方应承担相应责任；

　　2、甲方只负责乙方机械的燃油费用，其他各种费用由乙方自己承担；

　　3、因甲方施工人员指挥不当或者其他原因造成的安全事故，由甲方承担安全责任；因乙方人员操作不当、粗心大

　　意或者其他原因造成安全事故，由乙方承担安全事故的责任；

　　4、乙方必须保证机械性能良好，并配备足够的、具有相应操作资质证书的操作人员操作机械；甲方负责安排乙方人员的食宿，生活用品自备；

　　5、乙方机械收工时必须停放在甲方指定位置，甲方负责乙方机械的停车安全，承担机械被偷盗的责任；

　　6、合同存续期间，甲方无权把机械设备转租第三方；乙方也不得把机械设备另租第三方；

　　7、甲方根据工程进展和需要，有权决定机械租赁期限、终止或续签本本合同，但必须提前三天通知对方；

　　8、工程结束、租赁期满，结清租赁费用前，乙方应向甲方提供国家正规税务发票或由甲方代扣税金。

　　三、运输方式及费用承担

　　机械进场时，甲方支付乙方单程进场运费 元，退场费用由乙方自己负担。

　　四、其他约定事项

　　1、乙方应充分利用雨天或工程施工间隙维修、保养机械。设备的`正常维修正常时间，每月累计不超过 天（含 天）,甲方照付租金，超过天，甲方不再承担维修时间的台班费用，因耽误时间而引发的机械费用，从乙方租金中扣除；

　　2、连续下雨 天（含，计机械租赁费；超出月租赁费用中扣除；

　　3、每天应扣除的租金按月租金除以30天除计算；

　　六、合同生效方式

　　此合同一式二份，当事人双方各执一份，其他未尽事宜，双方应凭着协商的原则在国家法律、法规框架内处理。此合同双方签字认可后生效。

　　甲方（签字）： 乙方（签字）：

　　法定代表人： 法定代表人：

　　委托代理人： 委托代理人：

工程设备租赁合同4

　　出租方:(以下简称甲方)

　　承租方:(以下简称乙方)

　　一、 乙方承租甲方设备明细如下表：工程名称 施工地点 施工内容 设备名称 数量 预计租期 取费标准 租赁设备总台数 预收租金总额：司机补助标准： 设备运费： 备注：

　　二、 设备服务范围

　　1、 由于本合同中所提供的服务仅限于设备的租赁，对乙方的工程质量、进度等问题无连带责任。

　　2、 甲方设备仅供乙方使用，乙方未经甲方同意不得向第三方转租甲方设备，甲方有权终止合同。

　　三、 付款方式

　　1、乙方应在设备进场提前5天向甲方预付元设备进出场费及租赁使用费，其中租赁费元，设备运费元。

　　2、租期按30天计算，乙方应提前5天预付下月租金，在工程完工(设备退场)两周内结清全部余款。

　　四、 甲方的权利及义务：

　　1、 甲方根据乙方要求，在规定的时间进入施工现场。

　　2、 当乙方违章指挥强制作业时，甲方工作人员有权制止。

　　3、 甲方每辆设备配备机手配合乙方正确使用设备并听从现场人员指挥调动。

　　4、 设备因故障而停止运作3天以上不计台班费(含3天)，因其他原因造成设备停机台班费照常计费(如下雨、等候、监理要求停工等非甲方设备故障及人员责任外的原因)。

　　五、 乙方的权利及义务

　　1、 保障甲方设备及出场道路畅通，协助甲方卸车、装车，保障设备安全进出场。

　　2、 由于乙方安全措施不利，指挥不当造**身安全事故，由乙方全部负责。

　　3、 施工质量没有达到技术要求，乙方有权制止并及时采取措施,如发现问题而不止,继续施工造成质量事故，则与甲方无关，由乙方负全面责任。

　　4、 负责施工现场存放设备的看护及看护费，承担因看护不严而造成的设备损失、损坏、丢失等，按损失程度给予赔偿。

　　5、 乙方负责机手的食宿问题及施工现场及生活区人身安全，当出现故障不能排除时及时通知甲方。

　　6、 不准将甲方设备擅自转租、抵押、抵债和变相转卖，否则承担因此造成的全部损失，并给予赔偿。在租凭期限内调运设备需经甲方同意，月租金不变。

　　六、 违约责任：

　　1、 乙方未能按期支付租金，甲方有权终止设备使用，每延迟一天加收月租金的2%滞纳金，并保留将设备撤回的权利，工程完工两周后拖欠款按照施工单位向银行计划外借款收取滞纳金。

　　2、 在工程完工一周内协助甲方将设备安全退场，如因乙方原因致使甲方设备停留在施工现场而不能安全撤离，除负责设备安全外，每推迟一天追加3万元停滞费，计入租赁费中。

　　3、 遇到国家政策、法规强制执行及不可预见的'自然灾害影响本合同执行，双方协商解决。

　　4、 甲乙双方任何一方有违约行为，赔偿对方因违约造成的所有直接经济损失，最低位月租金的10%违约金。

　　七、 双方共同的权利及义务：

　　1、 遇有争议，甲乙双方本着友好合作的精神协商解决;当商定不成时，由甲方所在地主管部门仲裁解决。

　　2、 除本合同相关条款规定以外，双方的其他索赔要求均按《合同法》的规定办理。

　　八、 补充条款：

　　九、 本合同自签字盖章之日起生效，合同一式两份，甲乙双方各执一份。

　　甲方(公章)：_________ 乙方(公章)：_________

　　法定代表人(签字)：_________ 法定代表人(签字)：_________

　　_________年____月____日 _________年____月____日

工程设备租赁合同5

　　出租方：(以下简称甲方)____________________________________________________________________________________

　　承租方：(以下简称乙方)____________________________________________________________________________________

　　根据《合同法》的有关规定，为明确甲、乙双方的权利义务，按照*等互利、诚实信用的原则,经双方协商一致，特签订本合同。

　　第一条：租赁物的名称、数量、用途：

　　乙方租用甲方机械设备用于__________________________________________________________________________________。

　　乙方租用甲方机械设备为：

　　设备型号数量产地编号现值租金/月

　　第二条：租赁期限

　　乙方自____________年________月________日起租用甲方机械设备至____________年__________月________日止。合同期满乙方如需继续租用，应在本合同期满前十日内，与甲方重新签订合同。如未续签合同也未退还机械设备，视甲方继续租用机械，本合同除租赁期限变为不定期外，其他条款继续生效，但甲方有权随时终止租赁关系，并收回机械。

　　第三条：租金的计算和支付

　　1、租金每月为(大写) 元(小写 元)，按月计算，每月提前五天支付。对首月施工不足月的按月计算租金，末月施工超过25天(含25天)以足月计算租金，未超25天则按日计算租金，每日租金按月租金除以30天计算。

　　2、租赁期间原则上每天*均工作时间不超过 小时(折合1个台班)，每月累计不得超过______小时(甲方免收租金天数对应的台班时间不计入累计时间)，确因工作所需超出________小时部分应视为加班，按超出工作小时数计收加班租赁费，每小时租金按月租金除以240小时计算。

　　3、如因乙方或工地施工方或天气原因造成停工或者工作时间减少等原因，除非合同另有约定外，皆不影响租金的计算，乙方仍要依约支付租金。

　　4、租金付款方式为：①现金( );②现汇( )。甲方收到后开收款收据。

　　第四条：租赁机械的交货和验收

　　1、租赁机械在交货地点，由甲方向乙方(或其代理人)交货。因不能预见、不能避免并不能克服的客观情况造成租赁机械延迟交货时，甲方不承担责任。

　　2、乙方应自收货时及时在交货地点检查验收租赁机械，同时将签收盖章后的租赁机械的验收收据交给甲方。

　　3、如果乙方未按前款规定办理验收，甲方则视为租赁机械已在完整状态下由乙方验收完毕，并视同乙方已经将租赁机械的验收收据交付给甲方。

　　4、如果乙方在验收时发现租赁机械的型号、规格、数量和技术性能等有不符、不良或瑕疵等属于甲方的责任时，乙方应在交货当天，最迟不超过交货日期三天内，立即将上述情况书面通知甲方，由甲方负责处理，否则，视为租赁机械符合本合同及附件的约定要求。

　　第五条：租赁机械的使用、维修、保养和费用承担

　　1、租赁机械在租赁期内由乙方使用。乙方应负责日常燃油及辅油、维修、保养，使设备保持良好的使用状态，费用由乙方承担。维修一次需更换的零配件______________元以下由乙方负责承担，在______________元以上由甲方负责承担。

　　2、工作过程中乙方若不能对设备故障进行排除，应及时通知甲方进行维修。正常维修一般不超过三天，租金不予扣减。如超过三天，超出的天数不计算租金，但必须有甲方机手(操作手)的签字认可。

　　3、租赁机械在安装、保管、使用等过程中，致使第三者遭受损失时，由乙方对此承担全部责任。

　　4、租赁机械在安装、保管、使用等过程中发生的一切费用、税款，均由乙方承担。

　　5、机械租赁期间，乙方未征得甲方的书面同意不得转移工作地点。

　　第六条：租赁机械的运输方式及运费的承担

　　1、乙方指定运输方式为：①汽运( );②铁运( )。

　　乙方租赁甲方机械，如租期不足 个月，乙方承担双程(进场及返程)运费，如租期在 个月以上，则租赁机械的进退场的运费由甲、乙双方各承担一半，即进场费由乙方承担，退场费用由甲方承担。

　　第七条：甲方的权利和义务

　　1、甲方按约定交付租赁机械，并在租赁期限内保证租赁物符合约定用途。

　　2、甲方应保证租赁物在租赁期限不被第三人主张权利。

　　3、甲方为租赁机械配备操作手________名，其每人工资__________元/月，由__________方负责承担，并负责安排操作手的'食宿，其食宿费用由__________方负责承担。机械操作手不承担施工技术责任，但必须服从乙方的管理，遵守乙方的规章制度，按乙方的要求进行施工。

　　4、乙方支付全部的租金后，甲方应提供在其所在地开具的的应税发票。

　　第八条：乙方的权利和义务

　　1、乙方必须按合同约定支付租金。

　　2、在租赁期间，本合同所列租赁机械的所有权属于甲方。乙方对租赁机械只有使用权，没有所有权。乙方在占有、使用租赁机械期间，非因甲方原因导致的风险和责任(如查封、扣押、被盗、被损毁、灭失或乙方包括工地施工方指挥有误等)由乙方负全部责任(被盗、被损毁、灭失的应按机械的购买价格予以赔偿)。租赁期间发生的人身伤害事故应由乙方承担全部赔偿责任。

　　3、乙方有权按约定的方法、地点和租赁物的性质使用租赁物。设备进退场时，乙方应提供无偿的人工机械服务，退场时必须给甲方签署设备退场证明。若乙方未履行签字手续，退场时间则以机械操作手或运输单位(运输司机)确认的退场时间为准。

　　4、乙方在租赁期间应妥善保管租赁物，未经甲方书面同意，乙方不得在租赁物上增加或拆除零部件。

　　5、在租赁期间，乙方如将租赁机械转租给第三人，必须征得甲方书面同意。

　　6、乙方不得以任何理由对设备进行抵押，否则造成的全部后果由乙方承担。

　　7、未经甲方书面同意，乙方不得借款给甲方机械操作手，否则甲方概不认可。

　　第九条：违约责任

　　1、在租赁期间，如租赁物被第三人主张权利，甲方应承担因此给乙方造成的全部损失。

　　2、乙方必须按合同约定支付租金，否则，甲方有权停机待款，但停机期间仍然计算租金。如乙方付款后继续租(使)用，停机期间所造成的损失均由乙方负责。

　　3、在租赁期间，乙方如未征得甲方书面同意将租赁机械转租给第三人，甲方除有权直接解除合同，要求乙方支付转租期间的租金外，还有权要求乙方承担转租期间租金20%的违约金。

　　4、未经对方同意，任何一方不得中途变更或违法解除本合同;任何一方若有违反，都应向对方偿付本合同总租金额________%的违约金。

　　5、乙方未按合同约定支付租金时，甲方有权采取下列措施：

　　(1)要求乙方及时付清租金和其他费用，并由乙方每逾期一日按所欠租金万分之五支付违约金，直至全部支付完毕。如违约金不足以赔偿甲方的实际损失，则乙方应按实际损失向甲方承担赔偿责任;

　　(2)乙方如逾期五日仍未付清所欠租金，甲方有权终止本合同，乙方应归还租赁机械，否则应赔偿给甲方造成的一切损失(包括返程运费)。

　　第十条：争议的解决

　　凡因履行本合同所发生的或与本合同有关的一切争议，甲、乙双方应通过友好协商解决;如果协商不能解决，由甲方所在地法院裁决。如因乙方欠付租金而产生纠纷，则甲方所聘律师费、交通费、食宿费等费用皆由乙方承担。

　　第十一条：未尽事宜，双方另行协商解决，本协议一式两份，甲乙双方各执一份，双方签字盖章后生效。

　　出租方(甲方)：

　　____年____月____日

　　承租方(乙方)：

　　____年____月____日

工程设备租赁合同6

　　出租方：_______________________

　　承租方：_______________________

　　签订日期： 年 月 日

　　依据《合同法》及有关法律法规，为明确出租方与承租方的权利和义务，遵循*等、自愿、公*和诚信的原则，双方就 机械租赁事宜协商一致，订立本合同。

　　一、工程名称：

　　二、机械施工地点：

　　三、机械使用时间暂定 年，自 年 月 日起 年 月 日

　　四、租金及支付

　　1、租金及计算：租金 元/月。

　　2、租金支付：租赁费用按月计算。每月的 日由承租方支付租赁费给出租方。

　　五、双方责任

　　（一）承租方

　　1、按合同约定及时付给出租方租金。

　　2、给出租方机械操作手提供食宿方便，其费用由出租方承担。

　　（二）出租方

　　1、按承租方要求及时将机械进入工地交付使用。

　　2、负责办理检测手续及各种管理部门的.所需证件。

　　3、提供机械相关资料。

　　4、服从承租方指挥，接受承租方检查。

　　5、负责机械维修、保养，提供24小时服务，满足施工需要。

　　6、操作人员持有效证件上岗。

　　7、因出租方操作人员造成的机械故障事故，出租方承担全部责任，给承租方造成的损失，由出租方进行赔偿。

　　六、其他约定事项

　　1、出租方机械或服务不能满足承租方要求，承租方有权进行处罚，直至解除合同。

　　2、本合同未涉及的条款，双方可签定补充协议。

　　3、本合同经出租、承租双方签字，方能生效。

　　七、本合同一式四份，双方各持两份。

　　出租方：签字（盖章）：___________ 承租方：签字（盖章）：___________

工程设备租赁合同7

　　承租方：(以下简称甲方)

　　出租方：(以下简称乙方)

　　根据《中华人民共和国合同法》及有关规定，为明确设备租赁双方的权利义务，甲方根据工程需要，租赁乙方施工机械(附表)，经甲乙双方友好协商，就租赁机械设备事宜签订协议如下，以便共同遵守。

　　一、车型：(见表)

　　二、租赁使用地点：

　　三、租用期限：乙方接到甲方电话通知时，且机械设备到达甲方指定现场之日起计租，租期至甲方正式通知乙方退场时止，乙方因任何原因而未按通知规定时限退场的，将不再计算租赁费。

　　四、机械设备租赁形式及结算方式：

　　1、乙方以月租形式将机械设备租给甲方，月租金为人民币大写：___________元/月，________元/小时，租赁时间不足一月者，按实际使用天数结算。日租金=月租金/31天;

　　2、机械设备在租赁期间产生的运费由乙方自行负责;

　　3、租金的结算方式：甲方原则上每月25日对乙方进行租赁费结算一次，并在下月5日前支付上月租赁费用。如因甲方上级或业主拨款不到位时，乙方充分理解甲方资金的困难，同意相对延迟支付;如若甲方还需增加机械设备，增加的机械设备采用本合同中价格，费用租赁合同租赁合同格式租赁合同注意事项住房租赁合同厂房出租合同并随本合同规定支付;

　　五、甲乙双方的权利和义务

　　1、乙方负责机械设备的维修、保养、燃油、辅油等及其相应费用，完好率每月不低于28天，每低于一天从月租金扣除一天，确保甲方工程施工正常进行;

　　2、甲方提供工程施工场地，并保证施工环境良好。乙方同意甲方提供的施工场地和环境符合机械设备作业条件;

　　3、乙方为甲方提供的机械设备必须手续齐全(合格证、技术检验证等)。如因机械设备手续不全而被地方扣留等一切责任由乙方负责;

　　4、乙方的机械设备应保证外观整洁、技术性能良好、运转正常，满足施工需要，在机械设备出现故障且乙方不能在规定的时间内好时，应提前采取，保证甲方工程的正常施工;

　　5、甲方无权将乙方的设备转租、拍卖、抵押。

　　六、违约责任：

　　1、甲、乙双方必须严格履行本合同的各项条款，未经对方同意，任何一方不得中途变更或解除合同，任何一方如违反本合同规定，将负责赔偿对方因此而带来的一切损失;

　　2、有关本合同一切争议，甲乙双方应该根据《合同法》及其他相关法律的有关条款友好协商解决;

　　3、本合同一式三份，甲方执二份、乙方执一份，自签字之日起生效，每份都具有同等法律效力。机械设备退场结算后合同自行作废。

　　甲方(公章)：_________乙方(公章)：_________

　　法定代表人(签字)：_________法定代表人(签字)：_________

　　_________年____月____日_________年____月____日

　　承租方：(以下简称乙方)___________________________________________________

　　出租方：(以下简称甲方)___________________________________________________

　　根据《合同法》的有关规定，按照*等互利的原则,为明确甲、乙双方的权利义务，经双方协商一致，特签订本合同。

　　第一条：租赁机械的名称：_______________________________________________________

　　规格：_____________________

　　型号：_____________________

　　数量：_____________________

　　使用地点：______________________________________________

　　第二条：甲方为租赁机械配备操作手___________名，其每人工资___________元/月，由______方负责承担，并负责安排操作手的食宿，其食宿费用也由___________方负责承担。

　　第三条：租赁期限

　　自________年________月________日至________年________月________日止，如需继续租用，应在本合同期满前五日内，重新签订合同。

　　第四条：租赁机械的所有权

　　1、在租赁期间，合同附件所列租赁机械的所有权属于甲方。乙方对租赁机械只有使用权，没有所有权。

　　2、在租赁期间，乙方如对租赁机械进行改善或者增设他物，必须征得甲方的书面同意。

　　3、在租赁期间，乙方如将租赁机械转租给第三人，必须征得甲方书面同意。

　　第五条：租金的计算和支付

　　1、自________年________月________日至________年________月________日止，租赁期满，乙方将设备完好交给甲方办理退场手续，若乙方继续使用，应在本合同期满前五日内重新签定续租合同。

　　2、租赁期间原则上每_均工作时间不超过8小时(折合1个台班)，每月累计不得超过_____小时(甲方免收租金天数对应的台班时间不计入累计时间)，确因工作所需超出______小时部分应视为加班，按超出工作小时数计收加班租赁费。设备租赁费按月租结算________元/月，______元/小时，如设备租赁期不足一个月，租赁费按实际天数乘以8小时结算，超出工作小时加班部分，另计收加班费。

　　第六条：保证金

　　经甲、乙双方协商，甲方收取乙方保证金______________元，作为履行本合同的保证。乙方交纳保证金及第一期租金后办理提货手续。租赁期间不得以保证金抵作租金。租赁期满，扣除应付租赁机械的缺损赔偿金后，保证金余额应退还乙方。

　　第七条：租赁机械的交货和验收

　　1、租赁机械在交货地点，由甲方向乙方(或其代理人)交货。因不能预见、不能避免并不能克服的客观情况造成租赁机械延迟交货时，甲方不承担责任。

　　2、乙方应自收货时起24小时内在交货地点检查验收租赁机械，同时将签收盖章后的租赁机械的验收交给甲方。

　　3、如果乙方未按前款规定的时间办理验收，甲方则视为租赁机械已在完整状态下由乙方验收完毕，并视同乙方已经将租赁机械的验收收据交付给甲方。

　　4、如果乙方在验收时发现租赁机械的型号、规格、数量和技术性能等有不符、不良或瑕疵等属于甲方的责任时，乙方应在交货当天，最迟不超过交货日期三天内，立即将上述情况书面通知甲方，由甲方负责处理，否则，视为租赁机械符合本合同及附件的约定要求。

　　第八条：租赁机械的使用、维修、保养和费用

　　1、租赁机械在租赁期内由乙方使用。乙方应负责日常燃油、维修、保养，使设备保持良好状态，并承担由此产生的全部费用。维修一次使用的配件__________元以下由乙方负责承担，在_______元以上由甲方负责承担。

　　2、在工作过程中乙方若不能对设备故障进行排除，应及时通知甲方进行维修。正常维修一般不超过三天，如超过三天，每超一天，应免收乙方相应天数乘以8小时租金。

　　3、租赁机械在安装、保管、使用等过程中，致使第三者遭受损失时，由乙方对此承担全部责任。

　　4、租赁机械在安装、保管、使用等过程中发生的.一切费用、税款，均由乙方承担。

　　第九条：租赁机械运费的承担

　　租赁机械的进退场的费用、运费由甲、乙双方各承担一半。进场费由乙方承担，退场费用由甲方承担。

　　第十条：租赁机械的毁损和灭失

　　1、乙方承担在租赁期内发生的租赁机械的毁损(正常损耗不在此限)和灭失的风险。

　　2、在租赁机械发生毁损或灭失时，乙方应立即通知甲方，甲方有权选择下列方式之一，由乙方负责处理并承担其一切费用：(1)将租赁机械复原或修理至完全能正常使用的状态;(2)更换与租赁机械同等型号、性能的部件或配件使其能正常使用;(3)当租赁机械毁损或灭失至无法修理的程度时，乙方应赔偿甲方。

　　第十一条：违约责任

　　1、乙方延迟支付租金时，甲方将在当日停机，如付款后继续租(使)用，造成的损失均由乙方负责。

　　2、未经对方书面同意，任何一方不得中途变更或解除本合同;任何一方违反本合同约定，都应向对方偿付本合同总租金额____%的违约金。

　　3、乙方如不按期支付租金或违反本合同的任何条款时，甲方有权采取下列措施：

　　(1)要求乙方及时付清租金和其他费用，并要求乙方赔偿甲方的损失;

　　(2)终止本合同，收回或要求归还租赁机械，并要求乙方赔偿甲方的一切损失。

　　第十二条：争议的解决

　　凡因履行本合同所发生的或与本合同有关的一切争议，甲、乙双方应通过友好协商解决;如果协商不能解决，应提交________仲裁委员会，根据仲裁的有关程序进行仲裁裁决。仲裁费用和胜诉方的律师费用应由败诉方承担。

　　第十三条：未尽事宜，双方另行协商解决，本协议壹式肆份，甲乙双方各执两份，双方签字盖章并在甲方收到乙方月租或预付定金后生效。

　　甲方(公章)：_________乙方(公章)：_________

　　法定代表人(签字)：_________法定代表人(签字)：_________

　　_________年____月____日_________年____月____日

工程设备租赁合同8

　　出租方：(以下简称甲方)

　　承租方： (以下简称乙方)

　　根据《中华人民共和国经济合同法》及有关法律、法规规定，双方本着*等互利原则，以严守合同、信誉至上为准则，经充分协商签订以下合同。

　　第一条 甲方同意将下列表中应由乙方支付给甲方费用租赁物资租赁给乙方使用，其租赁数量以甲方收、发货明细表实数为准，租金计算以收、发货明细表或出库单、花码单签收时间为起止时间。

　　1、所租物资须按每米钢管配一套扣件进行配套。

　　2、赔偿费如不执行上表单价，结算时钢管可按重庆新生机电有限公司(即二监狱)销售价赔偿，损坏扣件按市场价赔偿，运费、下车费则按实际结算。

　　第二条 乙方所租上表物资，须向甲方提供盖有鲜章营业执照复印件、法人委托书(或担保书)、受托人(或经办人)身份证复印件，并按租赁物数量多少向甲方缴纳押金 元(大写： )。押金不得中途抵扣租金，不计利息，办理结算时在完清各项手续后方能退还。

　　第三条 租赁期限不得少于一个月，但最长不得超过乙方当时单个工程结束时间。租赁期不足一个月按一个月(30天)计算，一个月及其以上按实际天数计算，法定节假日除春节三天不计租金外，其余照计。

　　第四条 乙方每月底必须向甲方以转账或现金方式付清当月全部租金，不得拖欠，否则，甲方有权终止合同，收回租赁各种物资，原租金、赔偿费、上下车费，乙方应按实支付。

　　第五条 乙方对甲方出库物资应进行当场检查验收，凡不符质量标准物资应当场拒收，否则，由此而造成大小安全事故或其它经济损失与甲方无关。

　　第六条 违约责任

　　1、甲乙双方违反本合同有关规定均属违约，违约方应按租金总额30%支付违约金给守约方。

　　2、乙方应在每月底前按时支付租金，反之则从次月起每天按应付租金总额3%向甲方支付违约金。

　　第七条 赔偿约定

　　1、乙方不得私自转借、转租甲方物资，一经发现，其租金按原租金五倍赔偿。

　　2、租赁物资如有丢失或损坏(如钢管压扁、断裂、孔洞、反翘变形、扣件破裂、缺损以及改变原样物资规格、尺寸等)应按本合同第一条表列物资约定赔偿价格赔偿或按归还当时市场价赔偿。

　　3、租赁物资送还时，乙方必须按本合同第一条表列金额向甲方赔偿一次性维修费(如除锈、清污、机油、防锈漆、人工费及原材料费等)。

　　4、乙方未还清所租物资前，不论使用与否，均视为在租，不能中断租金，须续算至还清甲方物资或照价全额赔偿其短少数量后为止。

　　第八条 乙方提货或返还物资时，必须提前一天通知甲方，乙方在甲方指定地点自提或交还，其上、下车搬运费按每吨钢管 元，扣件 元，由乙方承担。

　　第九条 其它：

　　第十条本合同一式二份，每份共2页，甲、乙双方各执一份，具有同等法律效力，自签订之日起生效。更改之处需经双方签章认可，否则无效。本合同纠纷由双方协商解决，直至诉讼到甲方所在地人民法院。

　　甲方(公章)：_________ 乙方(公章)：_________

　　法定代表人(签字)：_________ 法定代表人(签字)：_________

　　_________年____月____日 _________年____月____日

工程设备租赁合同9

　　出租方（甲方）：____________

　　承租方（乙方）：____________

　　根据《中华人民共和国合同法》的规定，经双方协商一致，就乙方向甲方承租以下设备达成协议：

　　一、工程承包范围：

　　机械*整清理土石方，挖转运土方，以及甲方指定场地内机械土石方回填。

　　二、承包方式与结算方式：

　　1、承包方式：本承包范围内工程采用包工包料、包机械设备、包安全、包质量、包工期、包文明施工、包管理费用等一切费用进行承包。

　　2、施工内容：乙方确保施工机械、车辆满足甲方的施工进度要求，作好施工机械和车辆检测保养，确保安全施工并达到相关文明施工要求。

　　3、合同价款：合同总价款约为______万元（大写：______万元），实际以双方最后结算为准。采用综合单价包干、工程量依据甲方的确认量按实计算。

　　三、工期：

　　实际开工日期：按甲方的.施工进度计划要求进行施工，并按甲方要求的施工部位和完成时间穿*行施工。

　　四、质量标准：

　　工程质量标准：按甲方的指令施工。并确保基坑周边建筑、马路、地下管线的安全，配合基坑支护全过程的施工。

　　五、付款方法：

　　待全部工程竣工完成后10天内一次性付清。

　　六、其它：

　　1、本合未尽事宜，双方协商解决，发生纠纷协商不成时，可向甲方企业工商注册所在地*起诉。

　　2、本合同一式肆份，甲、乙双方各执贰份，自双方签字盖章后生效，工程竣工验收后结清总造价工程款之日起自然失效。

　　发包人（盖章）：____________

　　承包人（盖章）：____________

　　代表人：____________

　　代表人：____________

　　日期：____________

　　日期：____________

　　电话：____________

　　电话：____________

工程设备租赁合同10

　　甲方：_________（以下简称：出租方）

　　乙方：_________（以下简称：承租方）

　　根据《中华人民共和国合同法》及有关规定，为明确设备租费双方的权利和义务，经双方协商，待订立本合同，以便共同遵守：

　　第一条　设备名称、型号、规格及数量：____________________。

　　第二条　租赁期限

　　_________年_________月_________日至_________年_________月_________日止。合同期满如需要继续租用，应在本合同期满前十五日内，重新签订合同或办理续租手续，否则出租方有权将设备另行安排。

　　第三条　工程项目，工作内容和施工地点

　　3.1.工程项目：_________

　　3.2.工作内容：_________

　　3.3.施工地点：_________

　　第四条　租赁方式及所有权

　　4.1.租赁方式：本设备的租赁由出租方配备操作人员。负责设备的操作和维护保养工作。

　　4.2.租赁设备的所有权：合同附件所列租赁设备的所有权属于出租方，承租方对租赁机械只享有租赁期间的使用权，没有设备的所有权。

　　4.3.未经出租方同意，承租方不得在设备上随意增加或减少部件，也不得以任何理由对设备进行抵押，否则由此造成的全部后果由承租方承担。

　　第五条　租赁价格计费时间及租费的签认

　　5。1.租赁价格：本设备按每月_________元（大写：_________）收取租赁费，以后使用时间，按三十个日历天数计算壹个月租费，最后使用时间，不足整月部分按每日历天_________元收取租赁费。

　　5。2。租赁计费起止时间

　　5。2。1。_________年_________月_________日为本次设备租赁的计费开始时间，如果设备到达工地后承租方仍不开工，租赁时间照常计算

　　5。2。2。在机械租赁期间，因承租方原因或自然原因造成的机械停工，也按日历天数照常计算，承租方未按合同规定期限预付租费而停机，也按日历天数照常计算机械租赁计费时间。

　　5。2。3。机械退租时，承租方必须向出租方发出书面通知，出租方接到书面通知并认可的退租日期为本次的计费结束时间。

　　5。3。运转时间及租费有签认：机械到达工地之日属出租方原因若不能发电施工不作计费，承租方必须办理到达日期的签收手续。租赁计费时间开始后，双方每月签认一次机械租赁费。最后一次为退租之日。

　　5。4。机械的进退场费：机械的进出场运输由出租方负责办理，承租方协助装卸车。机械的进出场费全部由承租方承担。

　　第六条　付款方式

　　6。1。设备发运之前，承租方须先预付给出租方一个月的租费_________（大写_________元整）及设备返程运费_________（大写_________）共计_________。

　　6。2。以后按每月预付一次租费，每次要在上次预付租金所能租用机械到期前五日预付下一个月租费。

　　第七条　双方义务和责任

　　7。1。出租方的义务和责任

　　7。1。1。密切配合承租方的施工生产，满足承租方施工要求。服从承租方施工人员的施工安排，但有权拒绝承租方的违章指挥。

　　7。1。2。负责配备设备操作，维护人员，负责设备的操作，日常维护保养和故障的处理，确保机械技术状态完好。如因故障造成单次连续停机超过三天以上，则超过的天数不收台班费。

　　7。1。3。负责操作人员的工资及设备维修配件

　　7。1。4。与承租方共同办理机械设备的租费签认工作。

　　7。2。承租方的义务和责任

　　7。2。1。负责工作期间租赁机械和操作司机的安全，严禁违章指挥，如违章指挥造成机械化和人员的损伤，承租方承担一切责任损失。

　　7。2。2。免费提供出租方操作司机的食宿。承担司机加班费及施工补助。

　　7。2。3。负责租赁设备的进场签认及每月租费的签认工作，负责租费的及时支付。

　　7。2。4。负责租赁期间设备保护及看守，确保发电机安全。

　　7。2。5。提供合格的燃油及润滑油。因燃油不合格，司机有权不加油，造成的停机损失由承租方承担。

　　7。2。6。租赁期间，如出租方购买零配件及材料，承租方应提供交通方便，所需资金在承租方挂支，在租费中抵扣。

　　7。2。7。负责租赁机械进出场运费，负责运输安全，承担运输费用及保险费。

　　第八条　租赁机械的毁损和灭失

　　8。1。承租方承担在租赁期内发生的'承租方责任租赁机械的毁损（正常损耗不在此内）和灭失的风险。由不可抗力的原因不能履行合同或造成损失时双方根实际情况协商解决。

　　8。2。在租赁机械发生毁损和灭失时，承租方应立即通知出租方，出租方有权选择下列方式之一，由承租方负责处理并承担其一切费用。

　　8。2。1。将租赁机械复原或修理至完全能正常使用的状态。

　　8。2。2。更换与租赁机械同等型号，性能的部件或配件使其能正常使用。

　　8。2。3。当租赁机械毁损功灭失至无法修理的程度时，承租方应按合同附件一之规定的损失赔偿金额，赔偿出租方。

　　第九条　违约责任

　　9。1。承租方延迟支付设备进场费或者延迟预付机械租费时，出租方设备将延迟进场功停机。

　　9。2。未经对方书面同意，任何一方不得中途变更或解除合同，任何一方违反本合同约定，都应向对方偿付本合同总租金20%的违约金。

　　9。3。承租方如不按期支付租费或违反本合同的任何条款时，出租方有权采取下列措施：

　　9。3。1。要求承租方及时付清租费和其他费用，并要求承租方赔偿出租方的损失。

　　9。3。2。终止本合同，收回租赁设备，并要求承租方赔偿出租方的一切损失。

　　第十条　本合同的附件

　　本合同的附件是本合同不可分割的组成部分，与本合同正文具有同等法律效力。本合同附件包括租赁合同附件一，租赁机械发运及到达签认收据，双方签认的机械租赁费。及双方通过协商做出的补充规定。

　　第十一条　争议解决

　　本合同如发生争议，当事人双方应及时协商解决，协商不成时，任何一方均可请业务主管机关调解，也可向人民法院起诉。

　　第十二条　本合同签字，盖章生效，合同一式四份，双方各持二份。

　　出租方（盖章）：_________　　　　　承租方（盖章）：_________

　　负责人（签字）：_________　　　　　负责人（签字）：_________

　　_________年____月____日　　　　　　_________年____月____日

工程设备租赁合同11

　　尊敬的审判长、审判员：

　　四川法银律师事务所受岳阳设计院及成都分院的委托，指派我们担任岳阳设计院及成都分院的代理人。现发表如下代理意见：

　　一、被上诉人的请求已超过诉讼时效

　　1.《民法通则》第136条规定：拒付或延付租金的诉讼时效期间为一年。本案“候连书”承诺支付租金的时间为20xx年5月中旬。然而，被上诉人于20xx年7月才向法院提起诉讼。其请求已超过一年的诉讼时效期间。

　　2.被上诉人从未提交任何关于诉讼时效中止、中断和延长的证据。

　　3.一审判决“审理查明”部分，没有任何关于诉讼时效延续的事实依据;然而，在“本院认为”部分，却直接以“原告亦向被告主张了其权利”作为“基础事实”，认定诉讼时效连续。这里，所谓的“基础事实”，完全是“凭空而来”的。

　　据此：即使上诉人与被上诉人之间存在欠付租金的关系，被上诉人的请求也已经超过诉讼时效，丧失胜诉权。

　　二、上诉人与被上诉人之间没有租赁合同关系

　　1.成都分院《营业执照》载明的“成立时间”为20xx年12月12日，而《机械设备租赁合同》(下称《租赁合同》)的签订时间为20xx年7月5日。签订合同时，成都分院根本就没有成立。绝不可能以成都分院的名义与被上诉人签订《租赁合同》。

　　2.《租赁合同》最后一条明确约定“经双方加盖公章后正式生效”，这属于附生效条件的合同。因成都分院当时还没有成立，《租赁合同》就不可能有成都分院的公章。合同所附条件不成就，合同当然不生效。

　　3.候联界确系岳阳设计院成都分院的负责人，但是，并不是候联界的所有行为，都应由岳阳设计院承担责任。只有其“在职务范围内”的行为，才能由岳阳设计院承担责任。

　　4.岳阳设计院的经营范围是“工程设计”，租赁空压机的用途属于“工程施工”范畴。因此，即使候联界有租赁空压机的行为，也不属于“在职务范围内”的行为。其责任不应当由岳阳设计院承担。

　　5.建设工程领域，普遍存在借用资质的现象。候联界除在使用岳阳设计院的资质外，还借用了“***智丰建设工程有限公司”(下称“广安智丰公司”)的资质。而且广安智丰公司具有“施工资质”。凭什么认定，候联界的签字行为就代表岳阳设计院，而不是代表“广安智丰公司”呢?

　　三、上诉人与被上诉人之间没有实际履行《租赁合同》

　　1.一审判决认定：上诉人与被上诉人之间实际履行合同的依据是“候连书、候颖渊是岳阳设计院的职工”。

　　针对这一问题，二审法官当庭询问了被上诉人的经办人秦光明。

　　法官问：“候连书是不是岳阳设计院的职工?”

　　秦光明答：“不知道是不是岳阳设计院的职工，只知道是候连界的`亲兄弟”。

　　被上诉人的经办人至今都仍不知道“候连书”是否是岳阳设计院的职工。一审法院凭什么认定候连书是岳阳设计院的职工呢?

　　然而，被上诉人的代理人仍称“候连书是岳阳设计院的职工”属于是“众所周知”的事实，想以此逃避其举证责任。

　　2.《租赁合同》第6条约定：设备进出场时，要签进出场单。被上诉人并没有提供与上诉人之间的设备进出场单。

　　另外，与协议履行相关的证据，还包括已支付的部分租金、进出场拖车费、汽油费、机械手人工费、设备维修费等诸多凭证。岳阳设计院从来没有支付过这些费用。谁支付的这些费用，谁才与被上诉人之间具有实际履行租赁合同的关系。

　　3.被上诉人主张：其与上诉人之间存在实际履行合同的关系。被上诉人应当承担举证责任。如果不能举证，则应当承担不利的后果。

　　四、涉案设备的承租人应当是“广安智丰公司”

　　1.白鹤滩电站支洞配套工程(二工区)的劳务承包人是“广安智丰公司”。这有广安智丰公司与业主方签订的《劳务合同》、《民工工资保证合同》为证。《劳务合同》、《民工工资保证合同》的签章处反映“候连书”系广安智丰公司的委托代理人。

　　2.“候连书”与广安智丰公司签订的《内部承包协议》，更明确了候连书借用广安智丰公司资质承揽项目的事实。因此，“候连书”的签字，只能是代表广安智丰公司，而不能代表岳阳设计院。

　　3.一审法院仅仅因为被上诉人将设备交给了“候连书”，就以此推定“候连书”是岳阳设计院的职工。按此逻辑推理：如果被上诉人将设备交给了一审法院，那么，一审法院是否就是岳阳设计院的分支机构了呢?显然，这种推理是十分荒谬的。

　　综上所述：

　　1.白鹤滩电站二工区是广安智丰公司承包的施工项目。候连书是广安智丰公司的委托代理人和实际施工人，也是本案租赁物的实际使用人。

　　2.候连书及侯颖渊并非岳阳设计院或成都分院的员工。二人的签字行为，只能代表广安智丰公司，而不是代表岳阳设计院或成都分院，其责任也只能由广安智丰公司承担。

　　3.被上诉人的请求已超过诉讼时效期间。

　　此致

　　遂宁市中级人民法院

　　四川法银律师事务所

　　杜正武付贤禹律师

　　二〇一三年一月十五日

工程设备租赁合同12

　　出租人(甲方)：

　　承租人(乙方)：

　　根据《中华人民共和国合同法》的有关规定，按照*等互利的.原则，为明确出租人与承租人的权利义务，经双方协商一致，签订本合同。

　　第一条租赁物资的品名、规格、数量、质量：

　　第二条租赁物资的用途及使用方法：

　　第三条设备租赁期限：自 年 月 日至 年 月 日。因雨天或其他不可抗因素导致无法施工，工期顺延。承租人因工程需要延长租期，应在合同届满前10日内，重新签订合同。

　　第四条租金、租金支计算方式：收取租金的标准：

　　第五条租金的支付方式和期限：租金结算方式全部采用现金方式结算，每月30日结算租金。

　　第六条燃油由乙方提供正规中石油或中石化燃油。

　　第七条由甲方提供驾驶员1名，工资由甲方提供，食宿由乙方负责。

　　第八条本合同一式两份，甲乙双方各持一份。

　　第九条争议的解决：设备租赁过程中，出现本合同未尽事项双方发生争议的，双方协商解决，协商未能达成一致的交由工程所在地区法院管辖。

　　甲方(公章)：_________

　　乙方(公章)：_________

　　法定代表人(签字)：_________

　　法定代表人(签字)：_________

　　_________年____月____日

　　_________年____月____日

工程设备租赁合同13

　　（以下简称甲方）

　　（以下简称乙方）：

　　甲乙双方根据《中华人民共和国合同法》有关规定，按照*等互利的原则，经过双方协商一致，特签订本合同。

　　一、设备名称、数量及规格型号：

　　二、设备使用点： 。

　　三、租赁时间：租赁期限暂定 个月（含节假日），设备起用和停用时间双方议定为：租赁设备乙方安装调试完毕并向安监站报验获得《使用登记牌》，且持证人员到位后为起租日（当日开始连续计算租金，由甲方签字后认可）。租金连续计算至合同履行完毕。 春节期间乙方可以报停，报停时间不得超过20日。如甲方停用乙方设备，通知乙方设备出场之日起为止租日。

　　四、租赁价格及付款方式：

　　1、设备租赁费每月，不足月按天折算，租赁期间租金每30天结算一次，月结月清。

　　2、设备进退场、安装、检测、日常保养、维修和拆卸均由乙方负责。全部费用监站报验获得《使用登记牌》时一次付清。

　　3、设备操作工由乙方负责安排，工资含在租赁费内，保证操作工持证上岗，按操作规程安全操作，工作时间满足甲方工程施工需要（上午6：30—11：30，下午13：00—18：00）。

　　五、所有权及使用权

　　1、设备在租赁期内，所有权属乙方，甲方享有使用权，但不得转让，转借或作为财产抵押。未经乙方同意，亦不得在设备上增加或拆除任何部件和迁移安装地点。乙方有权检查设备的使用和完好情况，甲方应提供一切方便。

　　2、设备应购买保险，费用由乙方负责，乙方应严格按照升降机安全操作规程操作，并负责设备的日常维修和保养、检测，日常维修、保养、检测应选择在雨天且不影响甲方施工。

　　六、双方的权利和义务：

　　1、甲方的权利和义务：

　　1。1甲方负责施工升降机混凝土基础，乙方负责预埋件的预埋，技术质量符合乙方提供的图纸要求，并向乙方提供相关资料。

　　1。2有权要求乙方根据工程进度及时做好升节安装工作以满足工程进度要求（升节、附墙必须提前三个工作日通知乙方），但每次加节高度不得低于18米。甲方负责安排附墙架所需安全走台的搭建与拆除。

　　1。3施工升降机到工地后，如无法一次性安装到位，甲方必须将标准节、附墙架及配件妥善保管在塔机作业区内，以便下次顺利安装。

　　1。4维护施工场所正常秩序，保证乙方人员、设备安全，承担甲方原因造成的安全和机损事故责任及相应的经济损失。

　　1。5设备操作司机由乙方负责配备，操作人员必须持证上岗，遵守设备安全操作规程，甲方不得强令操作人员违章作业，并要求相关专业技术人员每天下班后停机对设备进行检查保养。

　　1。6负责提供施工升降机专用电箱和设备正常运转所需电源及容量并接至电控箱内。租赁期间所耗电费由甲方承担。

　　1。7负责乙方进出场的场地、道路的*整并为设备进出场提供必要条件，施工升降机安装、拆除退场时指派一名有经验人员协调有关事项。

　　1。8施工升降机退场时，必须将施工升降机的相关资料退还给乙方，不得扣留。

　　2、乙方的权利和义务：

　　2。1提供符合国家标准，市安监站规定质量可靠的施工升降机。由乙方安排操作人员并持证上岗。

　　2。2向甲方提供施工升降机基础施工图纸及相关资料，参与施工升降机基础定位及基础完成之后的验收工作。

　　2。3负责施工升降机的安装、附墙与拆卸专项施工方案的编制、审核。

　　2。4负责该施工升降机的.安装、顶升、附墙及拆卸工作。

　　2。5设备在租赁期间的所有权属于乙方。

　　2。6甲方违约欠款，乙方有权停机，有权提前拆除租赁设备，并向甲方追索相关经济损失。

　　2。7乙方应在下班后或雨天，且不影响甲方正常施工时对设备进行日常维修、保养、检测等，当设备出现突发故障时必须及时派人修理，排故时间不超过2个小时。每次故障维修影响甲方施工超过2个小时的，扣除当天租赁费。

　　八、违约责任：

　　1、双方应严格履行合同条款，否则违约方必须承担违约所造成的全部经济损失。

　　2、甲方必须严格按合同规定的时间、金额向乙方支付各种费用，否则乙方有权每日按应收金额千分之三向甲方收滞纳金。

　　九、其它约定：

　　1、本合同管辖地为乙方所在地。

　　2、设备及操作人员均由乙方提供，若发生任何安全责任事故，均由乙方承担，甲方不承担任何连带责任。

　　3、本合同未尽事宜，双方协调一致后另补充规定，其补充规定与本合同具有同等效力。

　　十、本合同一式贰份，甲乙双方各执壹份，自双方签字或盖章之日起生效。

　　甲方（公章）：_________　　　　　　　　乙方（公章）：_________

　　法定代表人（签字）：_________　　　　　法定代表人（签字）：_________

　　_________年____月____日　　　　　　　_________年____月____日

工程设备租赁合同14

　　出租方：(以下简称甲方)

　　承租方： (以下简称乙方)

　　根据《中华人民共和国经济合同法》及有关法律、法规的规定，双方本着*等互利的原则，以严守合同、信誉至上为准则，经充分协商签订以下合同。

　　第一条 甲方同意将下列表中应由乙方支付给甲方费用的租赁物资租赁给乙方使用，其租赁数量以甲方收、发货明细表实数为准，租金计算以收、发货明细表或出库单、花码单签收时间为起止时间。

　　1、所租物资须按每米钢管配一套扣件进行配套。

　　2、赔偿费如不执行上表单价，结算时钢管可按重庆新生机电有限公司(即二监狱)销售价赔偿，损坏扣件按市场价赔偿，运费、下车费则按实际结算。

　　第二条 乙方所租上表物资，须向甲方提供盖有鲜章的营业执照复印件、法人委托书(或担保书)、受托人(或经办人)身份证复印件，并按租赁物数量的多少向甲方缴纳押金 元(大写： )。押金不得中途抵扣租金，不计利息，办理结算时在完清各项手续后方能退还。

　　第三条 租赁期限不得少于一个月，但最长不得超过乙方当时单个工程结束时间。租赁期不足一个月的按一个月(30天)计算，一个月及其以上的按实际天数计算，法定节假日除春节三天不计租金外，其余照计。

　　第四条 乙方每月底必须向甲方以转账或现金方式付清当月全部租金，不得拖欠，否则，甲方有权终止合同，收回租赁的.各种物资，原租金、赔偿费、上下车费，乙方应按实支付。

　　第五条 乙方对甲方出库的物资应进行当场检查验收，凡不符质量标准的物资应当场拒收，否则，由此而造成的大小安全事故或其它经济损失与甲方无关。

　　第六条 违约责任

　　1、甲乙双方违反本合同的有关规定均属违约，违约方应按租金总额的30%支付违约金给守约方。

　　2、乙方应在每月底前按时支付租金，反之则从次月起每天按应付租金总额的3%向甲方支付违约金。

　　第七条 赔偿约定

　　1、乙方不得私自转借、转租甲方物资，一经发现，其租金按原租金五倍赔偿。

　　2、租赁物资如有丢失或损坏(如钢管压扁、断裂、孔洞、反翘变形、扣件破裂、缺损以及改变原样物资规格、尺寸等)应按本合同第一条表列物资约定赔偿价格赔偿或按归还当时的市场价赔偿。

　　3、租赁物资送还时，乙方必须按本合同第一条表列金额向甲方赔偿一次性维修费(如除锈、清污、机油、防锈漆、人工费及原材料费等)。

　　4、乙方未还清所租物资前，不论使用与否，均视为在租，不能中断租金，须续算至还清甲方物资或照价全额赔偿其短少数量后为止。

　　第八条 乙方提货或返还物资时，必须提前一天通知甲方，乙方在甲方指定的地点自提或交还，其上、下车搬运费按每吨钢管 元，扣件 元，由乙方承担。

　　第九条 其它：

　　第十条本合同一式二份，每份共2页，甲、乙双方各执一份，具有同等法律效力，自签订之日起生效。更改之处需经双方签章认可，否则无效。本合同纠纷由双方协商解决，直至诉讼到甲方所在地人民法院。

　　甲方(公章)：_________ 乙方(公章)：_________

　　法定代表人(签字)：_________ 法定代表人(签字)：_________

　　_________年____月____日 _________年____月____日

工程设备租赁合同15

　　甲方：_________________

　　乙方：_________________

　　因工程需要，甲方租用乙方工程机械设备，本着公正、公*、合理的原理，经双方友好协商，按《中华人民共和国合同法》的有关规定，达成如下协议：

　　一、设备型号：数量：

　　二、租赁期限（时间）：工程机械设备的租赁方式为月租。甲乙双方不得以任何理由和任何形式改变月租方式。

　　三、租金及支付：月租，每月租金元整（大写：_____元）人民币，如果因甲方及其他非乙方原因造成停工、停产或气候原因以致完不成工作，均由甲方自行负责，乙方租金仍按月租标准计收。

　　四、甲方应该安排好机械作息时间。

　　五、甲方在租赁乙方机械期间机械所有权归乙方，甲方不得擅自转租或抵押。

　　六、机械设备只能由乙方指定的'操作工操作，其他人员不得上机操作。

　　七、违约责任：由违约方负责。

　　八、本合同未尽事宜，双方友好协商解决。此合同一式两份，甲乙双方各执一份，双方签字之日起生效，机械退场办清退租手续，款项结清时，本合同自动失效。

　　甲方：_________________乙方：_________________

　　日期：_________________日期：_________________

工程设备租赁合同菁选（扩展3）

——工程设备租赁合同菁选

【精】工程设备租赁合同

　　随着人们法律观念的日益增强，合同的用途越来越广泛，合同是企业发展中一个非常重要的因素。合同有不同的类型，当然也有不同的目的，以下是小编帮大家整理的工程设备租赁合同，希望对大家有所帮助。

工程设备租赁合同1

　　甲方：____________________

　　乙方：____________________

　　因工程需要，甲方租用乙方工程机械设备，本着公正、公*、合理的原理，经双方友好协商，按《中华人民共和国合同法》的有关规定，达成如下协议：

　　一、设备：

　　数量：壹台，机械使用地点：

　　二、租赁期限（时间）：自__年__月__日起至__年__月__日止。工程机械设备的租赁以月租的方式出现。甲方不得以任何理由和任何形式改变月租方式。

　　三、租金及支付：月租，每月租金__元整（大写：__元）人民币，__工作时间为240小时/月，如果因甲方及其他非乙方原因造成停工、停产或气候原因以致完不成工作，均由甲方自行负责，乙方租金仍按月租标准计收，甲方应保证乙方按月累计2天的维修时间，超出2天以上部分甲方则可扣除超出天数的'租金。若月度使用不足240小时，仍按一个月租金计算支付。超出小时则按__元/小时进行结算。

　　四、甲方应该安排好机械作息时间，师傅一天工作9小时，超出9小时则补助司机加班费，每小时__元。

　　五、甲方不能按约定时间支付租金，乙方有权停机。停机期间视为设备正常工作，租金照收。甲方必须在月工作时间完成后10日内支付租金。

　　六、甲方无偿提供设备使用的燃料（柴油）和设备操作机手的食宿，甲方在租赁乙方机械期间机械所有权归乙方，甲方不得擅自转租或抵押。

　　七、机械设备只能由乙方指定的操作工操作，其他人员不得上机操作。所租机械退场时一次结清。

　　八、违约责任：由违约方负责。

　　九、本合同未尽事宜，双方友好协商解决。此合同一式两份，甲乙双方各执一份，双方签字之日起生效，机械退场办清退租手续，款项结清时，本合同自动失效。

　　甲方：____________________乙方：____________________

　　日期：____________________日期：____________________

工程设备租赁合同2

　　甲方：_________________

　　乙方：_________________

　　因工程需要，甲方租用乙方工程机械设备，本着公正、公*、合理的'原理，经双方友好协商，按《中华人民共和国合同法》的有关规定，达成如下协议：

　　一、设备型号：数量：

　　二、租赁期限（时间）：工程机械设备的租赁方式为月租。甲乙双方不得以任何理由和任何形式改变月租方式。

　　三、租金及支付：月租，每月租金元整（大写：_____元）人民币，如果因甲方及其他非乙方原因造成停工、停产或气候原因以致完不成工作，均由甲方自行负责，乙方租金仍按月租标准计收。

　　四、甲方应该安排好机械作息时间。

　　五、甲方在租赁乙方机械期间机械所有权归乙方，甲方不得擅自转租或抵押。

　　六、机械设备只能由乙方指定的操作工操作，其他人员不得上机操作。

　　七、违约责任：由违约方负责。

　　八、本合同未尽事宜，双方友好协商解决。此合同一式两份，甲乙双方各执一份，双方签字之日起生效，机械退场办清退租手续，款项结清时，本合同自动失效。

　　甲方：_________________乙方：_________________

　　日期：_________________日期：_________________

工程设备租赁合同3

　　甲方（承租方）：

　　乙方（出租方）：

　　甲方租用乙方机械设备，经双方共同协商，达成如下协议：

　　1、 在租赁期间甲方租凭的设备如果造成丢失或者毁坏，按原价的80%赔偿。

　　2、机械设备名称、型号、数量： 装载机、发电机、塔式起重机、挖掘机、*板振捣器、氧气乙炔焊、塔式起重机、移动式柴油空压机、砂浆搅拌机、交流电焊机、钢筋切割机等，具体数量详见租赁清单

　　3、租凭时间： XX年00月00日——XX年00月0日

　　4、施工地点：

　　5、财务结算方式：

　　（1）计费方式及单价： 见租凭设备表

　　（2）甲方必须在规定的期限内付款，如逾期未付，乙方有权单方面终止合同的执行，所造成的一切损失由甲方负责，由此产生的设备停机费用由甲方照常支付给乙方。

　　6、有关约定：

　　（1） 乙 方负责提供设备操作者，操作者必须持证上岗，严格按照设备操作规程作业，并负责设备的日常维修保养工作。

　　（2）设备租凭期间，设备操作者的食宿由 甲 方负责。

　　（3）设备租凭期间，设备的燃油费、耗电费由 甲 方负责。

　　7、甲方责任：

　　（1）甲方必须为乙方设备的进场做好准备，提供必要的进场条件。

　　（2）甲方必须有专人负责指导设备的施工产生，但不能违章指挥，若由甲方人员违规指挥造成的.一切损失由甲方负责。

　　（3）甲方应负责设备的安全工作，若由甲方保卫工作不到位造成设备及其零备件的丢失由甲方负责。

　　8、乙方复杂：

　　（1）乙方应保证进入施工现场的机械设备技术性能完好。

　　（2）进入施工现场的乙方工作人员必须遵守甲方的有关规章制度。若由乙方提供设备操作者，操作者必须积极配合甲方有关负责人的指挥作业，并遵守甲方的工作时间和工作安排，但有权对有关违章指挥提出异议。

　　（3）若乙方机械设备出现故障，乙方应积极组织人员进行抢修。若由此影响甲方施工三天以上的，经双方签认后，可免签当日台班费。

　　9、未尽事宜，由双方协商解决。协商不成，诉诸法律解决。

　　10、本合同经双手签字盖章后生效。本合同共四份，双方各执二份。

　　甲方： 乙方：

　　负责人： 负责人：

　　经办人： 经办人：

　　签订日期： 年 月 日

工程设备租赁合同4

　　甲方：____________________

　　乙方：____________________

　　根据《中华人民共和国合同法》，按照*等互利、自愿的原则，经双方协商一致，就工程机械租赁有关事项达成协议，签定本合同，双方愿共同遵守、履行：

　　一、合同标的约定

　　自________年__________月__________日起，至__________年______月________日止，甲方因施工需要，承租乙方下列设备，双方约定租金每月（大写）：______________________元（￥：________）；每月按30天计算，租期不足一个整月的，按实际天数计算，每天租金按月租金除以30计算。

　　表格：设备名称型号数量约定租金设备状况

　　设备名称规格型号数量租金设备（_元/每件）备注

　　二、双方的权利和义务

　　1、甲方按期付给乙方租金，对机械有监督使用权，在符合合同约定或国家规定的情况下，乙方必须服从甲方人员管理、听从安排和调配，积极配合甲方施工需要；如因不听从甲方人员调遣，造成甲方误工或引发质量问题，乙方应承担相应责任；

　　2、甲方只负责乙方机械的燃油费用，其他各种费用由乙方自己承担；

　　3、因甲方施工人员指挥不当或者其他原因造成的安全事故，由甲方承担安全责任；因乙方人员操作不当、粗心大意或者其他原因造成安全事故，由乙方承担安全事故的责任；

　　4、乙方必须保证机械性能良好，并配备足够的、具有相应操作资质证书的操作人员操作机械；甲方负责安排乙方人员的食宿，生活用品自备；

　　5、乙方机械收工时必须停放在甲方指定位置，甲方负责乙方机械的停车安全，承担机械被偷盗的'责任；

　　6、合同存续期间，甲方无权把机械设备转租第三方；乙方也不得把机械设备另租第三方；

　　7、甲方根据工程进展和需要，有权决定机械租赁期限、终止或续签本本合同，但必须提前三天通知对方；

　　8、工程结束、租赁期满，结清租赁费用前，乙方应向甲方提供国家正规税务发票或由甲方代扣税金。

　　三、运输方式及费用承担

　　机械进场时，甲方支付乙方单程进场运费______________元，退场费用由乙方自己负担。

　　四、其他约定事项

　　1、乙方应充分利用雨天或工程施工间隙维修、保养机械。设备的正常维修正常时间，每月累计不超过__________天（含________天），甲方照付租金，超过____________天，甲方不再承担维修时间的台班费用，因耽误时间而引发的机械费用，从乙方租金中扣除；

　　2、连续下雨________天（含______天），计机械租赁费；超出______天，不能正常使用机械的，不再计算租赁费用，从当月租赁费用中扣除；

　　3、每天应扣除的租金按月租金除以30天除计算；

　　4、其他事项：______________________________________________

　　五、违约责任

　　1、承租方延迟支付设备进场费或者延迟预付机械租费时，出租方设备将延迟进场功停机。

　　2、未经对方书面同意，任何一方不得中途变更或解除合同，任何一方违反本合同约定，都应向对方偿付本合同总租金20%的违约金。

　　3、承租方如不按期支付租费或违反本合同的任何条款时，出租方有权采取下列措施：

　　（1）要求承租方及时付清租费和其他费用，并要求承租方赔偿出租方的损失。

　　（2）终止本合同，收回租赁设备，并要求承租方赔偿出租方的一切损失。

　　六、合同生效方式

　　此合同一式二份，当事人双方各执一份，其他未尽事宜，双方应凭着协商的原则在国家法律、法规框架内处理。此合同双方签字认可后生效。

　　甲方：____________________乙方：____________________

　　日期：____________________日期：____________________

工程设备租赁合同5

　　出租方：_______________________

　　承租方：_______________________

　　签订日期： 年 月 日

　　依据《合同法》及有关法律法规，为明确出租方与承租方的权利和义务，遵循*等、自愿、公*和诚信的原则，双方就 机械租赁事宜协商一致，订立本合同。

　　一、工程名称：

　　二、机械施工地点：

　　三、机械使用时间暂定 年，自 年 月 日起 年 月 日

　　四、租金及支付

　　1、租金及计算：租金 元/月。

　　2、租金支付：租赁费用按月计算。每月的 日由承租方支付租赁费给出租方。

　　五、双方责任

　　（一）承租方

　　1、按合同约定及时付给出租方租金。

　　2、给出租方机械操作手提供食宿方便，其费用由出租方承担。

　　（二）出租方

　　1、按承租方要求及时将机械进入工地交付使用。

　　2、负责办理检测手续及各种管理部门的所需证件。

　　3、提供机械相关资料。

　　4、服从承租方指挥，接受承租方检查。

　　5、负责机械维修、保养，提供24小时服务，满足施工需要。

　　6、操作人员持有效证件上岗。

　　7、因出租方操作人员造成的`机械故障事故，出租方承担全部责任，给承租方造成的损失，由出租方进行赔偿。

　　六、其他约定事项

　　1、出租方机械或服务不能满足承租方要求，承租方有权进行处罚，直至解除合同。

　　2、本合同未涉及的条款，双方可签定补充协议。

　　3、本合同经出租、承租双方签字，方能生效。

　　七、本合同一式四份，双方各持两份。

　　出租方：签字（盖章）：___________ 承租方：签字（盖章）：___________

工程设备租赁合同6

　　承租方(以下简称甲方)：

　　出租方(以下简称乙方)：

　　甲乙双方根据《中华人民共和国合同法》有关规定，按照*等互利的原则，经过双方协商一致，特签订本合同。

　　一、设备名称、数量及规格型号：

　　二、设备使用点： 。

　　三、租赁时间：租赁期限暂定 个月(含节假日)，设备起用和停用时间双方议定为：租赁设备乙方安装调试完毕并向安监站报验获得《使用登记牌》，且持证人员到位后为起租日(当日开始连续计算租金，由甲方签字后认可)。租金连续计算至合同履行完毕。 春节期间乙方可以报停，报停时间不得超过20日。如甲方停用乙方设备，通知乙方设备出场之日起为止租日。

　　四、租赁价格及付款方式：

　　1、设备租赁费每月，不足月按天折算，租赁期间租金每30天结算一次，月结月清。

　　2、设备进退场、安装、检测、日常保养、维修和拆卸均由乙方负责。全部费用监站报验获得《使用登记牌》时一次付清。

　　3、设备操作工由乙方负责安排，工资含在租赁费内，保证操作工持证上岗，按操作规程安全操作，工作时间满足甲方工程施工需要(上午6：30-11：30，下午13：00-18：00)。

　　五、所有权及使用权

　　1、设备在租赁期内，所有权属乙方，甲方享有使用权，但不得转让，转借或作为财产抵押。未经乙方同意，亦不得在设备上增加或拆除任何部件和迁移安装地点。乙方有权检查设备的使用和完好情况，甲方应提供一切方便。

　　2、设备应购买保险，费用由乙方负责，乙方应严格按照升降机安全操作规程操作，并负责设备的日常维修和保养、检测，日常维修、保养、检测应选择在雨天且不影响甲方施工。

　　六、双方的权利和义务：

　　1、甲方的权利和义务：

　　1.1甲方负责施工升降机混凝土基础，乙方负责预埋件的预埋，技术质量符合乙方提供的图纸要求，并向乙方提供相关资料。

　　1.2有权要求乙方根据工程进度及时做好升节安装工作以满足工程进度要求(升节、附墙必须提前三个工作日通知乙方)，但每次加节高度不得低于18米。甲方负责安排附墙架所需安全走台的搭建与拆除。

　　1.3施工升降机到工地后，如无法一次性安装到位，甲方必须将标准节、附墙架及配件妥善保管在塔机作业区内，以便下次顺利安装。

　　1.4维护施工场所正常秩序，保证乙方人员、设备安全，承担甲方原因造成的安全和机损事故责任及相应的经济损失。

　　1.5设备操作司机由乙方负责配备，操作人员必须持证上岗，遵守设备安全操作规程，甲方不得强令操作人员违章作业，并要求相关专业技术人员每天下班后停机对设备进行检查保养。

　　1.6负责提供施工升降机专用电箱和设备正常运转所需电源及容量并接至电控箱内。租赁期间所耗电费由甲方承担。

　　1.7负责乙方进出场的场地、道路的*整并为设备进出场提供必要条件，施工升降机安装、拆除退场时指派一名有经验人员协调有关事项。

　　1.8施工升降机退场时，必须将施工升降机的相关资料退还给乙方，不得扣留。

　　2、乙方的`权利和义务：

　　2.1提供符合国家标准，市安监站规定质量可靠的施工升降机。由乙方安排操作人员并持证上岗。

　　2.2向甲方提供施工升降机基础施工图纸及相关资料，参与施工升降机基础定位及基础完成之后的验收工作。

　　2.3负责施工升降机的安装、附墙与拆卸专项施工方案的编制、审核。

　　2.4负责该施工升降机的安装、顶升、附墙及拆卸工作。

　　2.5设备在租赁期间的所有权属于乙方。

　　2.6甲方违约欠款，乙方有权停机，有权提前拆除租赁设备，并向甲方追索相关经济损失。

　　2.7乙方应在下班后或雨天，且不影响甲方正常施工时对设备进行日常维修、保养、检测等，当设备出现突发故障时必须及时派人修理，排故时间不超过 2个小时。每次故障维修影响甲方施工超过2个小时的，扣除当天租赁费。

　　八、违约责任：

　　1、双方应严格履行合同条款，否则违约方必须承担违约所造成的全部经济损失。

　　2、甲方必须严格按合同规定的时间、金额向乙方支付各种费用，否则乙方有权每日按应收金额千分之三向甲方收滞纳金。

　　九、其它约定：

　　1、本合同管辖地为乙方所在地。

　　2、设备及操作人员均由乙方提供，若发生任何安全责任事故，均由乙方承担，甲方不承担任何连带责任。

　　3、本合同未尽事宜，双方协调一致后另补充规定，其补充规定与本合同具有同等效力。

　　十、本合同一式贰份，甲乙双方各执壹份，自双方签字或盖章之日起生效。

　　甲方(公章)：_________ 乙方(公章)：_________

　　法定代表人(签字)：_________ 法定代表人(签字)：_________

　　_________年____月____日 _________年____月____日

工程设备租赁合同7

　　承租方：(以下简称甲方)

　　出租方：(以下简称乙方)

　　根据《中华人民共和国合同法》及有关规定，为明确设备租赁双方的权利义务，甲方根据工程需要，租赁乙方施工机械(附表)，经甲乙双方友好协商，就租赁机械设备事宜签订协议如下，以便共同遵守。

　　一、车型：(见表)

　　二、租赁使用地点：

　　三、租用期限：乙方接到甲方电话通知时，且机械设备到达甲方指定现场之日起计租，租期至甲方正式通知乙方退场时止，乙方因任何原因而未按通知规定时限退场的，将不再计算租赁费。

　　四、机械设备租赁形式及结算方式：

　　1、乙方以月租形式将机械设备租给甲方，月租金为人民币大写：___________元/月，________元/小时，租赁时间不足一月者，按实际使用天数结算。日租金=月租金/31天;

　　2、机械设备在租赁期间产生的运费由乙方自行负责;

　　3、租金的结算方式：甲方原则上每月25日对乙方进行租赁费结算一次，并在下月5日前支付上月租赁费用。如因甲方上级或业主拨款不到位时，乙方充分理解甲方资金的困难，同意相对延迟支付;如若甲方还需增加机械设备，增加的机械设备采用本合同中价格，费用租赁合同租赁合同格式租赁合同注意事项住房租赁合同厂房出租合同并随本合同规定支付;

　　五、甲乙双方的权利和义务

　　1、乙方负责机械设备的维修、保养、燃油、辅油等及其相应费用，完好率每月不低于28天，每低于一天从月租金扣除一天，确保甲方工程施工正常进行;

　　2、甲方提供工程施工场地，并保证施工环境良好。乙方同意甲方提供的施工场地和环境符合机械设备作业条件;

　　3、乙方为甲方提供的机械设备必须手续齐全(合格证、技术检验证等)。如因机械设备手续不全而被地方扣留等一切责任由乙方负责;

　　4、乙方的机械设备应保证外观整洁、技术性能良好、运转正常，满足施工需要，在机械设备出现故障且乙方不能在规定的时间内好时，应提前采取，保证甲方工程的正常施工;

　　5、甲方无权将乙方的设备转租、拍卖、抵押。

　　六、违约责任：

　　1、甲、乙双方必须严格履行本合同的各项条款，未经对方同意，任何一方不得中途变更或解除合同，任何一方如违反本合同规定，将负责赔偿对方因此而带来的一切损失;

　　2、有关本合同一切争议，甲乙双方应该根据《合同法》及其他相关法律的有关条款友好协商解决;

　　3、本合同一式三份，甲方执二份、乙方执一份，自签字之日起生效，每份都具有同等法律效力。机械设备退场结算后合同自行作废。

　　甲方(公章)：_________乙方(公章)：_________

　　法定代表人(签字)：_________法定代表人(签字)：_________

　　_________年____月____日_________年____月____日

　　承租方：(以下简称乙方)___________________________________________________

　　出租方：(以下简称甲方)___________________________________________________

　　根据《合同法》的有关规定，按照*等互利的原则,为明确甲、乙双方的权利义务，经双方协商一致，特签订本合同。

　　第一条：租赁机械的名称：_______________________________________________________

　　规格：_____________________

　　型号：_____________________

　　数量：_____________________

　　使用地点：______________________________________________

　　第二条：甲方为租赁机械配备操作手___________名，其每人工资___________元/月，由______方负责承担，并负责安排操作手的食宿，其食宿费用也由___________方负责承担。

　　第三条：租赁期限

　　自________年________月________日至________年________月________日止，如需继续租用，应在本合同期满前五日内，重新签订合同。

　　第四条：租赁机械的所有权

　　1、在租赁期间，合同附件所列租赁机械的所有权属于甲方。乙方对租赁机械只有使用权，没有所有权。

　　2、在租赁期间，乙方如对租赁机械进行改善或者增设他物，必须征得甲方的书面同意。

　　3、在租赁期间，乙方如将租赁机械转租给第三人，必须征得甲方书面同意。

　　第五条：租金的计算和支付

　　1、自________年________月________日至________年________月________日止，租赁期满，乙方将设备完好交给甲方办理退场手续，若乙方继续使用，应在本合同期满前五日内重新签定续租合同。

　　2、租赁期间原则上每_均工作时间不超过8小时(折合1个台班)，每月累计不得超过_____小时(甲方免收租金天数对应的台班时间不计入累计时间)，确因工作所需超出______小时部分应视为加班，按超出工作小时数计收加班租赁费。设备租赁费按月租结算________元/月，______元/小时，如设备租赁期不足一个月，租赁费按实际天数乘以8小时结算，超出工作小时加班部分，另计收加班费。

　　第六条：保证金

　　经甲、乙双方协商，甲方收取乙方保证金______________元，作为履行本合同的保证。乙方交纳保证金及第一期租金后办理提货手续。租赁期间不得以保证金抵作租金。租赁期满，扣除应付租赁机械的缺损赔偿金后，保证金余额应退还乙方。

　　第七条：租赁机械的交货和验收

　　1、租赁机械在交货地点，由甲方向乙方(或其代理人)交货。因不能预见、不能避免并不能克服的客观情况造成租赁机械延迟交货时，甲方不承担责任。

　　2、乙方应自收货时起24小时内在交货地点检查验收租赁机械，同时将签收盖章后的租赁机械的验收交给甲方。

　　3、如果乙方未按前款规定的时间办理验收，甲方则视为租赁机械已在完整状态下由乙方验收完毕，并视同乙方已经将租赁机械的验收收据交付给甲方。

　　4、如果乙方在验收时发现租赁机械的型号、规格、数量和技术性能等有不符、不良或瑕疵等属于甲方的责任时，乙方应在交货当天，最迟不超过交货日期三天内，立即将上述情况书面通知甲方，由甲方负责处理，否则，视为租赁机械符合本合同及附件的约定要求。

　　第八条：租赁机械的使用、维修、保养和费用

　　1、租赁机械在租赁期内由乙方使用。乙方应负责日常燃油、维修、保养，使设备保持良好状态，并承担由此产生的全部费用。维修一次使用的配件__________元以下由乙方负责承担，在_______元以上由甲方负责承担。

　　2、在工作过程中乙方若不能对设备故障进行排除，应及时通知甲方进行维修。正常维修一般不超过三天，如超过三天，每超一天，应免收乙方相应天数乘以8小时租金。

　　3、租赁机械在安装、保管、使用等过程中，致使第三者遭受损失时，由乙方对此承担全部责任。

　　4、租赁机械在安装、保管、使用等过程中发生的一切费用、税款，均由乙方承担。

　　第九条：租赁机械运费的承担

　　租赁机械的进退场的费用、运费由甲、乙双方各承担一半。进场费由乙方承担，退场费用由甲方承担。

　　第十条：租赁机械的.毁损和灭失

　　1、乙方承担在租赁期内发生的租赁机械的毁损(正常损耗不在此限)和灭失的风险。

　　2、在租赁机械发生毁损或灭失时，乙方应立即通知甲方，甲方有权选择下列方式之一，由乙方负责处理并承担其一切费用：(1)将租赁机械复原或修理至完全能正常使用的状态;(2)更换与租赁机械同等型号、性能的部件或配件使其能正常使用;(3)当租赁机械毁损或灭失至无法修理的程度时，乙方应赔偿甲方。

　　第十一条：违约责任

　　1、乙方延迟支付租金时，甲方将在当日停机，如付款后继续租(使)用，造成的损失均由乙方负责。

　　2、未经对方书面同意，任何一方不得中途变更或解除本合同;任何一方违反本合同约定，都应向对方偿付本合同总租金额____%的违约金。

　　3、乙方如不按期支付租金或违反本合同的任何条款时，甲方有权采取下列措施：

　　(1)要求乙方及时付清租金和其他费用，并要求乙方赔偿甲方的损失;

　　(2)终止本合同，收回或要求归还租赁机械，并要求乙方赔偿甲方的一切损失。

　　第十二条：争议的解决

　　凡因履行本合同所发生的或与本合同有关的一切争议，甲、乙双方应通过友好协商解决;如果协商不能解决，应提交________仲裁委员会，根据仲裁的有关程序进行仲裁裁决。仲裁费用和胜诉方的律师费用应由败诉方承担。

　　第十三条：未尽事宜，双方另行协商解决，本协议壹式肆份，甲乙双方各执两份，双方签字盖章并在甲方收到乙方月租或预付定金后生效。

　　甲方(公章)：_________乙方(公章)：_________

　　法定代表人(签字)：_________法定代表人(签字)：_________

　　_________年____月____日_________年____月____日

工程设备租赁合同8

　　甲方(承租方)：___________________

　　乙方(出租方)：___________________

　　根据《中华人民共和国民法典》等有关法律、法规的规定，甲乙双方在*等互利、合作共赢的基础上，就甲方场地及设施租赁给乙方使用的`事宜，经双方协商一致，签订本合同。

　　第一条：租赁期限租赁期限为：自____年____月____日起至____年____月____日止。活动完毕撤场。

　　第二条、租赁场地与设备

　　1、租赁场地位置位于，合计：___________________元

　　2、租赁标的物包括：____________________________________

　　第三条：付款方式

　　1、合同签订后，甲方支付乙方定金(合同金额的50%)，￥大写人民币：___________________以给乙方。项目完毕后，甲方向乙方一次性支付合同余款，￥元(大写人民币：___________________)，不得超过三日，此合同从双方签定之日起生效。

　　2、收款人资料开户银行：___________________

　　户名：___________________

　　账号：___________________

　　3、甲方支付乙方款项时，请认准乙方公司收据，并将收据或发票妥善保管。甲方若在无乙方收据或发票情况下支付了款项，按未付款处理。

　　第四条、甲方责任：甲方按约定的付款方式向乙方付款，逾期未付的金额按每天万分之五赔付滞纳金。

　　第五条、乙方责任：乙方应按本合同规定的时间和地点将上述设备安装、调试好，确保活动期内正常使用。

　　第六条、未尽事宜：双方协商解决。协商解决的方案作为本合同的附件，与本合同具有同等法律效力，合同一式两份，双方各执一份，双方代表签字生效。任何一方不得随意取消合同。

　　甲方：___________________乙方：___________________

　　签约代表：______________签约代表：________________

　　____年____月____日____年____月____日

工程设备租赁合同9

　　甲方：____________________

　　乙方：____________________

　　根据《中华人民共和国合同法》的有关规定，按照*等互利的原则，为明确出租人与承租人的权利义务，经双方协商一致，签订本合同。

　　第一条租赁物资的品名、规格、数量、质量(详见合同附件)：___________

　　第二条租赁物资的用途及使用方法：__________________

　　第三条租赁期限：自____年____月____日至___年____月____日，共计____天。承租人因工程需要延长租期，应在合同届满前____日内，重新签订合同。

　　第四条租金、租金支付方式和期限

　　收取租金的标准：_______________________

　　租金的支付方式和期限：_____________________

　　第五条押金(保证金)

　　经双方协商，出租人收取承租人押金____元。承租人交纳押金后办理提货手续。租赁期间不得以押金抵作租金;租赁期满，承租人返还租赁物资后，押金退还承租人。

　　第六条租赁物资交付的时间、地点及验收方法：_______。

　　第七条租赁物资的.保管与维修

　　一、承租人对租赁物资要妥善保管。租赁物资返还时，双方检查验收，如因保管不善造成租赁物资损坏、丢失的，要按照双方议定的《租赁物资缺损赔偿办法》，由承租人向出租人偿付赔偿金。

　　二、租赁期间，租赁物资的维修及费用由____人承担。

　　第八条出租人变更

　　一、在租赁期间，出租人如将租赁物资所有权转移给第三人，应正式通知承租人，租赁物资新的所有权人即成为本合同的当然出租人。

　　二、在租赁期间，承租人未经出租人同意，不得将租赁物资转让、转租给第三人使用，也不得变卖或作抵押品。

　　第九条租赁期满租赁物资的返还时间为：__________。

　　第十条本合同解除的条件：_____________。

　　第十一条违约责任

　　一、出租人违约责任：

　　1.未按时间提供租赁物资，应向承租人偿付违约期租金___%的违约金。 2.未按质量提供租赁物资，应向承租人偿付违约期租金___%的违约金。

　　3.未按数量提供租赁物资，致使承租人不能如期正常使用的，除按规定如数补齐外，还应偿付违约期租金___%的违约金。

　　4.其他违约行为：____________________。

　　二、承租人违约责任：

　　1.不按时交纳租金，应向出租人偿付违约期租金___%的违约金。

　　2.逾期不返还租赁物资，应向出租人偿付违约期租金____%的违约金。

　　3.如有转让、转租或将租赁物资变卖、抵押等行为，除出租人有权解除合同，限期如数收回租赁物资外，承租人还应向出租人偿付违约期租金___%的违约金。

　　4.其他违约行为：___________________。

　　第十二条本合同在履行过程中发生的争议，由双方当事人协商解决;也可由当地工商行政管理部门调解;协商或调解不成的，按下列第____种方式解决：

　　(一)提交______仲裁委员会仲裁;

　　(二)依法向人民法院起诉。

　　第十三条其他约定事项：_________________。

　　第十四条本合同未作规定的，按照《中华人民共和国合同法》的规定执行。

　　第十五条本合同一式____份，合同双方各执____份。本合同附件____份都是合同的组成部分，与合同具有同等效力。

　　甲方：____________________乙方：____________________

　　日期：____________________日期：____________________

工程设备租赁合同10

　　出租方：（以下简称甲方）_______________________________。

　　承租人：（以下简称乙方）__________________________________。

　　根据《合同法》的有关规定，为明确双方的权利和义务，按照*等互利、诚实信用的原则，双方经协商一致。

　　第一条：租赁物的名称、数量和用途：

　　乙方租赁甲方的机械设备为________________________________。

　　乙方租赁甲方的机械设备如下：

　　设备型号数量产地数量现值租金/月

　　第二条：租赁期限

　　乙方将从____________________________________________________________________________________________________合同期满后，乙方如需继续租用，应在合同期满前十日内与甲方重新签订合同。如果合同未续签，机械设备未归还，甲方应继续租赁机械。除租赁期限不确定外，本合同的其他条款将继续生效，但甲方有权随时终止租赁关系并收回机器。

　　第三条：租金的计算和支付

　　1、房租每月（大写）元（小写），按月计算，每月提前五天支付。第一个月开工不足一个月的，按月计算租金，最后一个月开工超过25天（含25天）的，不足25天的，按月租金除以30天计算日租金。

　　2、租赁期内，每天*均工作时间原则上不超过小时（相当于一个机班），每月累计不超过___小时（累计时间不包括甲方免租期对应的机班时间）。工作需要超过_____小时的，视为加班，加班租赁费按加班工作时间计算，小时租金按月租金除以240小时计算。

　　3、除非合同中另有约定，否则租金的计算不受影响，如果因乙方、施工方或天气原因而停止工作或减少工作时间，乙方仍需按合同支付租金。

　　4、租金支付方式为：①现金（_________）；②现金（_________）。甲方收到后应开具收据。

　　第四条：租赁机械的交付和验收

　　1、甲方应在交货地点将租赁机械交付给乙方（或其代理人）。如果由于不可预见、不可避免和不可克服的客观条件导致租赁机械的交付延迟，甲方不承担责任。

　　2、乙方应在收到货物后及时到交货地点对租赁机械进行验收，同时将签字盖章后的租赁机械验收收据交给甲方。

　　3、如乙方未按前款规定办理验收，则视为甲方已完整完成乙方对租赁机械的验收，视为乙方已向甲方交付租赁机械的验收收据。

　　4、如果乙方发现租赁机械的型号、规格、数量和技术性能不一致、有缺陷或有瑕疵等。属于甲方责任的，乙方应在交货当日且不迟于交货日后三日，立即书面通知甲方上述情况，并由甲方负责处理；否则，应视为租赁机械符合本合同及其附件的约定要求。

　　第五条：租赁机械的使用、修理、维护和费用

　　1、租赁机械应由乙方在租赁期内使用。乙方应负责日常燃料和辅助用油、维修和保养，并保持设备处于良好的工作状态，费用由乙方承担。因维修需要一次更换的备件，乙方承担不超过人民币，甲方承担超过人民币。

　　2、如果乙方在工作中不能排除设备故障，乙方应及时通知甲方进行维修。正常保养一般不超过三天，租金不扣。超过三天的，超过的天数不计算租金，但必须经甲方经营者（经营者）签字认可。

　　3、如果第三方在租赁机械的安装、储存和使用过程中遭受损失，乙方应承担全部责任。

　　4、租赁机械的安装、储存和使用过程中产生的所有费用和税费应由乙方承担。

　　5、在机器租赁期间，未经甲方书面同意，乙方不得转让工作地点。

　　第六条：租赁机械的运输方式及运费承担

　　1、乙方指定的运输方式为：①汽车运输（_________）；②铁路运输（_________）。

　　乙方租赁甲方机械的，租赁期不足个月的，乙方承担双向（返回现场）运费；租赁期超过个月的，进出租赁机械的运费由甲乙双方分别承担，即入场费由乙方承担，退场费由甲方承担。

　　第七条：甲方的权利和义务

　　1、甲方应按约定交付租赁机械，并保证租赁物在租赁期内达到约定的用途。

　　2、甲方应保证租赁期内租赁物不被第三方索赔。

　　3、甲方应为租赁机械提供_____名操作人员。每名操作员的工资为____________________________机械操作人员不对施工技术负责，但必须服从乙方的`管理，遵守乙方的规章制度，按乙方的要求进行施工。

　　4、乙方支付全部租金后，甲方应提供其居住地开具的应税发票。

　　第八条：乙方的权利和义务

　　1、乙方必须按合同约定支付租金。

　　2、在租赁期内，本合同所列租赁机械的所有权属于甲方。乙方仅拥有租赁机械的使用权，不拥有所有权。在乙方占有和使用租赁机械期间，非因甲方原因造成的风险和责任（如被查封、扣押、盗窃、损坏、丢失或乙方指挥不当，包括施工方在施工现场等），由乙方承担全部责任。）（如被盗、损坏或丢失，应根据机器的购买价格进行赔偿）。乙方应承担租赁期内人身伤害事故的一切赔偿责任。

　　3、乙方有权按照约定的方式、地点和租赁物的性质使用租赁物。设备进出时，乙方应提供免费的劳务和机械服务，并在离开时必须向甲方签署设备退出证明。乙方未履行签约手续的，退出时间以机械操作人员或运输单位（运输司机）确认的退出时间为准。

　　4、乙方应在租赁期内妥善保管租赁物，未经甲方书面同意，乙方不得在租赁物上增加或移除任何部件。

　　5、在租赁期间，如果乙方将租赁的机器转租给第三方，必须获得甲方的书面同意。

　　6、乙方不得以任何理由抵押设备，否则一切后果由乙方承担。

　　7、未经甲方书面同意，乙方不得借钱给甲方的机械操作人员，否则甲方不予批准。

　　第九条：违约责任

　　1、租赁期内，如租赁物被第三方索赔，甲方应承担给乙方造成的一切损失。

　　2、乙方必须按合同支付租金，否则甲方有权停机支付租金，但停机期间仍计算租金。如果乙方付款后继续出租（使用），停工期间造成的一切损失由乙方承担。

　　3、租赁期内，乙方未经甲方书面同意将租赁机械转租给第三人的，甲方有权直接解除合同，要求乙方支付转租期间的租金，并有权要求乙方承担转租期间租金20%的违约金。

　　4、未经对方同意，任何一方不得变更或非法解除本合同；如有违反，任何一方应向另一方支付本合同租金总额的百分之_____的违约金。

　　5、乙方未按合同约定支付租金时，甲方有权采取以下措施：

　　（1）要求乙方及时付清租金及其他费用，每逾期一天，乙方应按所欠租金的5‰支付违约金，直至全部付清。违约金不足以赔偿甲方实际损失的，乙方应按实际损失向甲方承担赔偿责任；

　　（2）如乙方逾期五天未付清租金，甲方有权终止本合同，乙方应返还租赁机械，否则，应赔偿给甲方造成的一切损失（包括返还运费）。

　　第十条：争端的解决

　　因履行本合同而产生的或与本合同有关的一切争议应由双方通过友好协商解决；协商不成的，由甲方所在地法院裁决。如因乙方不支付租金而发生争议，乙方应承担律师费、交通费、食宿费及甲方聘用的其他费用。

　　第十一条：本合同未尽事宜，双方另行协商解决。本协议一式两份，双方各执一份，经双方签字盖章后生效。

　　出租方（甲方）：_________承租方（乙方）：_________

　　授权代理人：_________

　　地址：_________

工程设备租赁合同11

　　承租方：_________________（以下简称甲方）

　　出租方：_________________（以下简称乙方）

　　根据法律有关规定，按照*等互利的原则，为明确甲、乙双方的权利义务，经双方协商一致，签订本合同。

　　第一条：工程地点、设备用途

　　1、工程地点：生态城项目部工地现场。

　　2、用途：根据施工现场作业要求。

　　第二条：租赁机械的名称、规格

　　1、_________________挖掘机一台。

　　2、进场时间：____________年____________月____________日。

　　第三条：机械操作人员

　　乙方为租赁机械配备操作手，并保证满足甲方施工进度要求，操作人员工资由乙方承担，甲方可安排操作人员的住宿，操作人员可在甲方员工食堂就餐，就餐费用按照甲方职工标准收取。

　　第四条：租赁期限

　　自____________年____________月____________日至甲方施工现场挖掘机工作内容结束，具体时间由甲方按照施工进度情况确定，期满后合同终止。

　　第五条：甲方的权利、义务

　　1、甲方有权根据工程施工需要安排乙方完成工作内容，乙方应服从甲方的.安排，若乙方不服从甲方的工作安排，甲方有权单方解除本租赁协议。

　　2、乙方在工作过程中应遵守机械操作规程和甲方的安全生产、文明施工制度，若因乙方违规操作发生事故，乙方应承担事故后果及损失，甲方有权解除本租赁协议。

　　3、甲方授权现场专管人员进行机械工作时间登记，甲乙双方必须每天核对机械使用时间，经双方签字确认的工作时间作为计算租赁费的依据。

　　第六条：乙方的权利、义务

　　1、乙方应妥善保管和使用机械设备，因保管不善造成损坏、丢失以及司机操作不当给甲方造成损失的，乙方应承担赔偿责任。

　　2、乙方负责机械租赁期间的日常保养工作，使其保持良好状态以保证甲方正常施工，保养发生的费用乙方自行承担。

　　3、乙方遵守甲方的各项规章制度，并负责办理机械及司机的一切保险，费用由乙方自行承担。

　　4、乙方必须无偿提供进程设备的安全检验证明及操作人员的操作资格证据。

　　5、乙方需授权专人在施工现场进行机械施工质量跟踪，记录工作时间，每天与甲方核对。

　　6、乙方操作人员不得谎报机械工作时间，如有发现甲方有权扣除当月机械租赁费并可单方解除本租赁协议。

　　第七条：其他事项

　　1、乙方驾驶员须服从甲方工作人员的调度指挥，对于不服从甲方指挥的，甲方有权进行每次____________—____________元以上的罚款。

　　2、乙方不及时履行机械设备的修缮义务，影响甲方正常施工，甲方可拒绝支付租赁费。

　　第八条：争议的解决

　　凡因履行本合同所发生的或与本合同有关的一切争议，甲、乙双方应通过友好协商解决；如果协商不能解决，应提交天津铁路运输法院诉讼解决。

　　第九条：合同生效

　　1、本合同自双方签字或盖章之日起生效。

　　2、本合同一式三份，甲方两份，乙方一份。

　　3、乙方向甲方提交身份证复印件等合法证据和有效联系方式。

　　承租方（甲方）：__________________出租方（乙方）：__________________

　　联系方式：_________________________联系方式：_________________________

　　____________年____________月____________日

工程设备租赁合同12

　　甲方 （承租方）：

　　河南省周口源达公路建设有限公司合同部制

　　乙方 （出租方）：

　　机械名称及型号：

　　签定日期：

　　根据《中华人民共和国合同法》，按照*等互利、自愿的原则，经双方协商一致，就工程机械租赁有关事项达成协议，签定本合同，双方愿共同遵守、履行：

　　一、 合同标的约定

　　自年 月 日起，至 年 止，甲方因施工需要，承租乙方下列设备，双方约定租金每月（大写） ： 元（￥： ）；每月按30天计算，租期不足一个整月的，按实际天数计算，每天租金按月租金除以30计算。

　　二、双方的权利和义务

　　1、甲方按期付给乙方租金，对机械有监督使用权，在符合合同约定或国家规定的情况下，乙方必须服从甲方人员管理、听从安排和调配，积极配合甲方施工需要；如因不听从甲方人员调遣，造成甲方误工或引发质量问题，乙方应承担相应责任；

　　2、甲方只负责乙方机械的燃油费用，其他各种费用由乙方自己承担；

　　3、因甲方施工人员指挥不当或者其他原因造成的`安全事故，由甲方承担安全责任；因乙方人员操作不当、粗心大

　　意或者其他原因造成安全事故，由乙方承担安全事故的责任；

　　4、乙方必须保证机械性能良好，并配备足够的、具有相应操作资质证书的操作人员操作机械；甲方负责安排乙方人员的食宿，生活用品自备；

　　5、乙方机械收工时必须停放在甲方指定位置，甲方负责乙方机械的停车安全，承担机械被偷盗的责任；

　　6、合同存续期间，甲方无权把机械设备转租第三方；乙方也不得把机械设备另租第三方；

　　7、甲方根据工程进展和需要，有权决定机械租赁期限、终止或续签本本合同，但必须提前三天通知对方；

　　8、工程结束、租赁期满，结清租赁费用前，乙方应向甲方提供国家正规税务发票或由甲方代扣税金。

　　三、运输方式及费用承担

　　机械进场时，甲方支付乙方单程进场运费 元，退场费用由乙方自己负担。

　　四、其他约定事项

　　1、乙方应充分利用雨天或工程施工间隙维修、保养机械。设备的正常维修正常时间，每月累计不超过 天（含 天）,甲方照付租金，超过天，甲方不再承担维修时间的台班费用，因耽误时间而引发的机械费用，从乙方租金中扣除；

　　2、连续下雨 天（含，计机械租赁费；超出月租赁费用中扣除；

　　3、每天应扣除的租金按月租金除以30天除计算；

　　六、合同生效方式

　　此合同一式二份，当事人双方各执一份，其他未尽事宜，双方应凭着协商的原则在国家法律、法规框架内处理。此合同双方签字认可后生效。

　　甲方（签字）： 乙方（签字）：

　　法定代表人： 法定代表人：

　　委托代理人： 委托代理人：

工程设备租赁合同13

　　承租方： (以下简称甲方)

　　出租方： (以下简称乙方)

　　一、甲、乙双方根据《中华人民共和国合同法》的有关规定，按在照*等互利的原则，经过双方协商，就甲方向已方承租设备特签定此合同。

　　二、设备使用地点及工程项目

　　G320湘潭绕城线一期及白云路工程

　　三、设备的所有权和使用权

　　1、已方拥有租赁设备的所有权。

　　2、甲方仅在租赁期内本合同规定的范围内拥有该租赁设备的使用权。

　　四、租赁期限及租金结算方式

　　1、租期自20xx年9月5号至工程完工止。

　　2、设备租赁费按小时计算：300元/小时，油料由已方自负。租赁费每月一结，结算后一个星期内结清。

　　五、租赁设备的使用、维修、保养

　　1、设备在租赁期间由甲方使用，已方应做好设备的日常保养、维修，使设备保持良好的状态，维修费用由甲方承担，维修保养如需甲方协助，甲方应尽量配合。

　　2、设备操作机手每天24小时值班。

　　六、已方的义务

　　1、为甲方提供性能良好的设备，及设备合格证等资料。

　　2、配备一名具备操作证的操作手(工资由已方自负)。

　　3、进入甲方工地后，已方机手应服从甲方施工现场管理人员的调度和指挥，并遵守甲方施工现场的规章制度，如不服从，甲方有权责令其改正或清除退场。

　　4、已方机手在施工现场，不服从施工人员安排擅自违章操作，由已方承担责任。

　　5、在施工场内由机手操作失误造成的'一切安全事故由已方全部负责。

　　七、甲方的义务

　　1、负责提供已方机手的食宿，免费提供床位和住宿场地，餐费由乙方承担。

　　2、甲方不得强迫已方机手违章或超负荷作业。

　　3、租赁期间，设备在工地停放安全由甲方负责，如发生丢失、毁损由甲方按照本合同第一条核定价格赔偿，赔偿期限在丢失、损坏当日起三十天内。

　　八、违约责任

　　1、甲、乙双方必须严格履行本合同的各项条款，未经对方书面同意，任何一方不得中途变更或解除本合同。

　　2、在租赁期间，未经已方书面同意，甲方不得在租赁设备上随意增加和扣除部件，不得以租赁设备进行转租或抵押，否则，由此造成的损失由甲方承担。

　　九、争议的解决

　　有关本合同的一切争议，甲、乙双方根据《中华人民共和国合同法》及其它相关法律法规解决。

　　十、未尽事宜

　　甲、乙双方另行协商解决。

　　本合同一式两份，甲方执一份，乙方执一份，双方签字生效。

　　甲方(公章)：_________

　　乙方(公章)：_________

　　法定代表人(签字)：_________

　　法定代表人(签字)：_________

　　_________年____月____日

　　_________年____月____日

工程设备租赁合同14

　　甲方：____________________

　　乙方：____________________

　　一、乙方承租甲方设备明细如下表：

　　工程名称______________施工地点______________施工内容______________设备名称______________数量______________预计租期______________取费标准______________租赁设备总台数______________预收租金总额：______________司机补助标准：______________设备运费：______________备注：______________

　　二、设备服务范围

　　1、由于本合同中所提供的服务仅限于设备的租赁，对乙方的工程质量、进度等问题无连带责任。

　　2、甲方设备仅供乙方使用，乙方未经甲方同意不得向第三方转租甲方设备，甲方有权终止合同。

　　三、付款方式

　　1、乙方应在设备进场提前5天向甲方预付元设备进出场费及租赁使用费，其中租赁费元，设备运费元。

　　2、租期按30天计算，乙方应提前5天预付下月租金，在工程完工(设备退场)两周内结清全部余款。

　　四、甲方的`权利及义务：

　　1、甲方根据乙方要求，在规定的时间进入施工现场。

　　2、当乙方违章指挥强制作业时，甲方工作人员有权制止。

　　3、甲方每辆设备配备机手配合乙方正确使用设备并听从现场人员指挥调动。

　　4、设备因故障而停止运作3天以上不计台班费(含3天)，因其他原因造成设备停机台班费照常计费(如下雨、等候、监理要求停工等非甲方设备故障及人员责任外的原因)。

　　五、乙方的权利及义务

　　1、保障甲方设备及出场道路畅通，协助甲方卸车、装车，保障设备安全进出场。

　　2、由于乙方安全措施不利，指挥不当造**身安全事故，由乙方全部负责。

　　3、施工质量没有达到技术要求，乙方有权制止并及时采取措施,如发现问题而不止,继续施工造成质量事故，则与甲方无关，由乙方负全面责任。

　　4、负责施工现场存放设备的看护及看护费，承担因看护不严而造成的设备损失、损坏、丢失等，按损失程度给予赔偿。

　　5、乙方负责机手的食宿问题及施工现场及生活区人身安全，当出现故障不能排除时及时通知甲方。

　　6、不准将甲方设备擅自转租、抵押、抵债和变相转卖，否则承担因此造成的全部损失，并给予赔偿。在租凭期限内调运设备需经甲方同意，月租金不变。

　　六、违约责任：

　　1、乙方未能按期支付租金，甲方有权终止设备使用，每延迟一天加收月租金的2%滞纳金，并保留将设备撤回的权利，工程完工两周后拖欠款按照施工单位向银行计划外借款收取滞纳金。

　　2、在工程完工一周内协助甲方将设备安全退场，如因乙方原因致使甲方设备停留在施工现场而不能安全撤离，除负责设备安全外，每推迟一天追加3万元停滞费，计入租赁费中。

　　3、遇到国家政策、法规强制执行及不可预见的自然灾害影响本合同执行，双方协商解决。

　　4、甲乙双方任何一方有违约行为，赔偿对方因违约造成的所有直接经济损失，最低位月租金的10%违约金。

　　七、双方共同的权利及义务：

　　1、遇有争议，甲乙双方本着友好合作的精神协商解决;当商定不成时，由甲方所在地主管部门仲裁解决。

　　2、除本合同相关条款规定以外，双方的其他索赔要求均按《合同法》的规定办理。

　　八、补充条款：

　　九、本合同自签字盖章之日起生效，合同一式两份，甲乙双方各执一份。

　　甲方：____________________乙方：____________________

　　日期：____________________日期：____________________

工程设备租赁合同15

　　甲方：____________________

　　乙方：____________________

　　根据《中华人民共和国经济合同法》及有关法律、法规规定，双方本着*等互利原则，以严守合同、信誉至上为准则，经充分协商签订以下合同。

　　第一条甲方同意将下列表中应由乙方支付给甲方费用租赁物资租赁给乙方使用，其租赁数量以甲方收、发货明细表实数为准，租金计算以收、发货明细表或出库单、花码单签收时间为起止时间。

　　1、所租物资须按每米钢管配一套扣件进行配套。

　　2、赔偿费如不执行上表单价，结算时钢管可按重庆新生机电有限公司(即二监狱)销售价赔偿，损坏扣件按市场价赔偿，运费、下车费则按实际结算。

　　第二条乙方所租上表物资，须向甲方提供盖有鲜章营业执照复印件、法人委托书(或担保书)、受托人(或经办人)身份证复印件，并按租赁物数量多少向甲方缴纳押金元(大写：)。押金不得中途抵扣租金，不计利息，办理结算时在完清各项手续后方能退还。

　　第三条租赁期限不得少于一个月，但最长不得超过乙方当时单个工程结束时间。租赁期不足一个月按一个月(30天)计算，一个月及其以上按实际天数计算，法定节假日除春节三天不计租金外，其余照计。

　　第四条乙方每月底必须向甲方以转账或现金方式付清当月全部租金，不得拖欠，否则，甲方有权终止合同，收回租赁各种物资，原租金、赔偿费、上下车费，乙方应按实支付。

　　第五条乙方对甲方出库物资应进行当场检查验收，凡不符质量标准物资应当场拒收，否则，由此而造成大小安全事故或其它经济损失与甲方无关。

　　第六条违约责任

　　1、甲乙双方违反本合同有关规定均属违约，违约方应按租金总额30%支付违约金给守约方。

　　2、乙方应在每月底前按时支付租金，反之则从次月起每天按应付租金总额3%向甲方支付违约金。

　　第七条赔偿约定

　　1、乙方不得私自转借、转租甲方物资，一经发现，其租金按原租金五倍赔偿。

　　2、租赁物资如有丢失或损坏(如钢管压扁、断裂、孔洞、反翘变形、扣件破裂、缺损以及改变原样物资规格、尺寸等)应按本合同第一条表列物资约定赔偿价格赔偿或按归还当时市场价赔偿。

　　3、租赁物资送还时，乙方必须按本合同第一条表列金额向甲方赔偿一次性维修费(如除锈、清污、机油、防锈漆、人工费及原材料费等)。

　　4、乙方未还清所租物资前，不论使用与否，均视为在租，不能中断租金，须续算至还清甲方物资或照价全额赔偿其短少数量后为止。

　　第八条乙方提货或返还物资时，必须提前一天通知甲方，乙方在甲方指定地点自提或交还，其上、下车搬运费按每吨钢管元，扣件元，由乙方承担。

　　第九条其它：

　　第十条本合同一式二份，每份共2页，甲、乙双方各执一份，具有同等法律效力，自签订之日起生效。更改之处需经双方签章认可，否则无效。本合同纠纷由双方协商解决，直至诉讼到甲方所在地人民法院。

　　甲方：____________________乙方：____________________

　　日期：____________________日期：____________________

工程设备租赁合同菁选（扩展4）

——设备租赁合同菁选

【推荐】设备租赁合同锦集7篇

　　现今社会公众的法律意识不断增强，合同出现的次数越来越多，合同是对双方的保障又是一种约束。那么合同书的格式，你掌握了吗？下面是小编收集整理的设备租赁合同7篇，仅供参考，欢迎大家阅读。

设备租赁合同 篇1

　　租赁方： (以下简称甲方)

　　承租方： (以下简称乙方)

　　乙方 工程需要，向甲方租赁建筑施工机械，根据《中华人民共和国合同法》及有关规定，为维护双方的权利和义务，明确双方责任。经甲、乙双方协商达成如下协议事项。

　　一、乙方租用下列建筑机械(见明细表)，表中标明了各项费用(其中不含地方规费)该塔机须经上级主管部门验收合格后，开始计算租金至设备拆除为止，工程施工中乙方不得以停工、停电、风雨、地方矛盾、中高考等其它因素一律不得影响租金结算，春节期间扣除15天。

　　二、合同签订后，甲方向乙方提供塔吊全套图纸一份，以便乙方送设计院后浇筑塔机基础，塔吊机基础必须按图纸要求施工，设计费用及设计部门由乙方负责，甲方负责提供塔吊技术参数，以确保塔吊安全安装和使用。

　　三、甲方塔机进场使用前乙方必须每台预付中途每三个月结算一次租金(如不结算甲方有权停止使用、拆机，一切经济和不良后果均由乙方负责)，拆除时结清全部费用，本协议不含开票费用，乙方需发票，另加税金。

　　四、塔机由乙方向甲方租用，如因工程发生债务，不得拿甲方塔机扣押，如有后果由乙方负责(租金结算至拆除为止，如乙方将塔机抵押，塔机在本工程施工至报停租金照结算，同时付塔机购买价)。

　　五、甲方在安装拆卸过程中，应遵守国家的有关法律、法规和有关规章制度，遵守操作规程，因甲方操作失误造成的损失由甲方承担，甲方在操作中必须保证安全，出现安全事故由甲方负责。

　　六、在甲方进场操作时，乙方应派专人在现场负责，与甲方配合，在甲方施工期间保证除甲方施工人员外，其他人员不得进入甲方规定的施工范围内，否则造成的后果由乙方负责。

　　七、甲方在操作时，必须服从乙方单位的管理，操作人员进入施工现场必须戴好安全帽，系好安全带。

　　八、拆装时，乙方保证“三通一*”，确保设备顺利进退场，如因场地不符合要求、地方矛盾、帐目不清等因素，日期顺延，租金照算。

　　九、为了保证设备的安全，工程施工的安全，乙方在施工过程中应随时注意检查与保养，不得使设备处于“疲劳”状态，否则发生事故由乙方负责。

　　十、塔机一次性修理费在200元以内由乙方负责，200元以上由甲方负责，所有修理甲方必须按排专业机修工在三小时内到场，修理到位(正常换钢丝绳)大型修理不得超过三天。如因电压问题造成电器损坏，由乙方负责按价赔偿。

　　十一、每台塔机进场时，甲方提供一套新的钢丝绳(由乙方购买费用扣甲方600元)，中途使用到报废标准由乙方负责更换，乙方负责全部费用。甲方必须提供塔吊的电缆线完整，如烂线、坏线必须更换新的。

　　十二、塔吊进场时间年月日。

　　十三、如因塔吊发生故障或急需换配件时，甲方接到通知后及时赶到施工现场。

十四、安装塔吊日期自塔机基础浇筑完毕后，符合要求7天内安装结束，拆卸日期为该塔机报停后场地符合要求15天内拆运完毕(塔机报停时间提前15天内通知甲方)。

　　十五、未尽事项双方共同协商：

　　十六、本协议一式贰份，双方各执壹份。

　　甲方(公章)：_________ 乙方(公章)：_________

　　法定代表人(签字)：_________ 法定代表人(签字)：_________

　　_________年____月____日 _________年____月____日

设备租赁合同 篇2

　　甲方（摄影器材提供方）

　　法定代表人：

　　职务：

　　地址：

　　邮编：

　　电话：

　　乙方（承租方）

　　法定代表人：

　　职务：

　　地址：

　　邮编：

　　电话：

　　乙方因拍摄_______所需而租用甲方器材，经双方友好协商签订合同，具体内容如下：

　　甲方将乙方（所出具的器材使用单为依据）器材清单内所列器材及物品出租给乙方使用。

　　一、本合同所租用器材物品只限于拍摄__________使用。不得转租、转用或给第三方使用。

　　二、租金结算：器材租用期自________年______月______日起至_______年______月____日止，共计______天，日租金额_________人民币，共计_______元人民币。

　　1、乙方在提取设备时，付第一期租金，即________元人民币，计使用________天，期限_______年______月______日起至_______年______月____日止。

　　2、拍摄期间第二次付款________元人民币，计使用________天，期限_______年______月______日起至_______年______月____日止。

　　3、拍摄期间第三次付款________元人民币，计使用________天，期限_______年______月______日起至_______年______月____日止。乙方在每阶段到期的前三天预付下一阶段租金，如未按时付款，甲方在上阶段截止日时有权要求乙方停止拍摄，返还所有器材。如提前拍摄完毕，甲方按乙方实际使用天数结算，收取的多余租金退还乙方。

　　4、租用时间以乙方到甲方提取器材出库当日开始计算。如乙方需要延长使用，应在截止日前48小时与甲方协商，签订续租协议，如双方无异议，有关延期使用期间的有关事宜，仍按原合同继续执行，如双方对续租事宜异议，需要重新签订续租协议。延期使用期间租金每日_______元人民币，每_____天付款一次，付款金额为_________元。

　　三、乙方在提取摄影器材时应认真核对器材的型号、规格、器材数量、完好程度和使用性能等，并在上述器材清单上做出书面确认。

　　四、乙方在器材租用期间应爱护器材，按照正常操作规则使用器材，并妥善安置及存放以确保器材及物品的正常使用和安全。

　　五、乙方在器材租用期间如因器材本身质量或技术问题而影响到正常拍摄时，甲方负责器材维修、调试。在器材维修、调试期间甲方应全力协助乙方解决替代器材的相应问题，但甲方不承担乙方因此而产生的一切直接或间接经济损失的赔偿责任。

　　六、乙方未按正常操作和没有妥善安置器材，而造成器材的丢失、损毁或人员伤亡，乙方应承担全部责任并向甲方赔偿全部的经济损失，同时照常支付租赁期间的器材租金。

　　七、甲方向乙方派出器材人员，随器材人员的职能器材维护和电池充电。

　　八、甲方的随器材人员应严格遵守乙方剧组的规章制度，如随器材人员在没有正当理由情况下不服从乙方统一调度和日常管理，乙方有权利向甲方提出调换随器材人员。

　　九、乙方应付予甲方随器材人员日常补助________元（器材费以外），在租用期间甲方人员的食宿、差旅、正常的医疗、工伤等相关费用，由乙方支付，出现问题由乙方负责处理。

　　十、乙方应确保甲方的器材及物品用于合法使用，不得用于任何法律禁止或限制使用，并不得将甲方的器材及物品用做售卖、寄卖、留置、抵押、按揭、租赁等损害甲方合法权益的用途。

　　十一、在租赁期间甲方仅以暂时交托形式将出租的器材及物品租于乙方使用，始终保留其所有权。

　　十二、乙方在合同期满后，需将有关的器材及物品运至甲方所指定的地址，归还甲方并经甲方检查器材及物品质量完好，双方验收签字，完成返还手续。

　　十三、违约责任

　　本合同签订后，任何一方不得无故单方解除合同，提出解除合同的一方应交纳总公司租金的30%作为违约金给未违约方。如其中一方不履行或未履行本合同，另外一方有权诉诸法律。

　　十四、争议的解决

　　如因履行本合同发生争议，甲乙双方应本着友好的原则协商解决，协商不成可诉至_____人民法院解决。

　　十五、本合同一式二份，双方各执一份，具有同等法律效力。

　　十六、本合同自双方代表签字盖章时生效。

　　甲方（签章）：

　　法定代表人：

　　联系电话：

　　银行账号：

　　委托代理人（签章）：

　　_______年_____月______日

　　乙方（签章）：

　　法定代表人：

　　联系电话：

　　银行账号：

　　委托代理人（签章）：

　　_______年_____月______日

设备租赁合同 篇3

　　出租人：(以下简称甲方)______ 签订地点：_________

　　承租人：(以下简称乙方)______ 签订时间：__年__月__日

　　根据《中华人民共和国合同法》的有关规定，按照*等互利的原则，为明确出租人与承租人的权利义务，经双方协商一致，签订本合同。

　　第一条 租赁物资的品名、规格、数量、质量(详见合同附件)：___________

　　第二条 租赁物资的用途及使用方法：__________________

　　第三条 租赁期限：自____年____月____日至___年____月____日，共计____天。承租人因工程需要延长租期，应在合同届满前____日内，重新签订合同。

　　第四条 租金、租金支付方式和期限

　　收取租金的标准：_______________________

　　租金的支付方式和期限：_____________________

　　第五条 押金(保证金)

　　经双方协商，出租人收取承租人押金____元。承租人交纳押金后办理提货手续。租赁期间不得以押金抵作租金;租赁期满，承租人返还租赁物资后，押金退还承租人。

　　第六条 租赁物资交付的时间、地点及验收方法：_______。

　　第七条 租赁物资的保管与维修

　　一、承租人对租赁物资要妥善保管。租赁物资返还时，双方检查验收，如因保管不善造成租赁物资损坏、丢失的，要按照双方议定的《租赁物资缺损赔偿办法》，由承租人向出租人偿付赔偿金。

　　二、租赁期间，租赁物资的维修及费用由____人承担。

　　第八条 出租人变更

　　一、在租赁期间，出租人如将租赁物资所有权转移给第三人，应正式通知承租人，租赁物资新的所有权人即成为本合同的当然出租人。

　　二、在租赁期间，承租人未经出租人同意，不得将租赁物资转让、转租给第三人使用，也不得变卖或作抵押品。

　　第九条 租赁期满租赁物资的返还时间为：__________。

　　第十条 本合同解除的条件：_____________。

　　第十一条 违约责任

　　一、出租人违约责任：

　　1.未按时间提供租赁物资，应向承租人偿付违约期租金___%的违约金。 2.未按质量提供租赁物资，应向承租人偿付违约期租金___%的违约金。

　　3.未按数量提供租赁物资，致使承租人不能如期正常使用的，除按规定如数补齐外，还应偿付违约期租金___%的违约金。

　　4.其他违约行为：____________________。

　　二、承租人违约责任：

　　1.不按时交纳租金，应向出租人偿付违约期租金___%的违约金。

　　2.逾期不返还租赁物资，应向出租人偿付违约期租金____%的违约金。

　　3.如有转让、转租或将租赁物资变卖、抵押等行为，除出租人有权解除合同，限期如数收回租赁物资外，承租人还应向出租人偿付违约期租金___%的违约金。

　　4.其他违约行为：___________________。

　　第十二条 本合同在履行过程中发生的争议，由双方当事人协商解决;也可由当地工商行政管理部门调解;协商或调解不成的，按下列第____种方式解决：

　　(一)提交______仲裁委员会仲裁;

　　(二)依法向人民法院起诉。

　　第十三条 其他约定事项：_________________。

　　第十四条 本合同未作规定的，按照《中华人民共和国合同法》的规定执行。

　　第十五条 本合同一式____份，合同双方各执____份。本合同附件____份都是合同的组成部分，与合同具有同等效力。

　　甲方(公章)：_________ 乙方(公章)：_________

　　法定代表人(签字)：_________ 法定代表人(签字)：_________

　　_________年____月____日 _________年____月____日

设备租赁合同 篇4

　　出租人：___________（甲方）

　　承租人：___________（甲方）

　　签定地点：

　　签定时间：

　　根据合同法，经双方友好协商一致，特签定本合同。

　　一、设备清单

　　__________________________________________________________。

　　二、租用期限

　　1.甲方于_____年_____月_____日至_____年_____月_____日为乙方提供以上设备的租赁服务。租期_____天，租金_____元/台/天。合计______________。（人民币）

　　2.乙方决定租用此设备后，应交纳该设备同等金额货款作为押金，方可提取该设备。乙方归还该设备时，将租金一次性全额付给甲方，甲方同时退还乙方押金。

　　3.租赁物交付的时间、地点、方式及验收：出租人在合同签定地点将租赁物交给承租人，承租人开机实地实物验收，承租人签定本合同表示对该租赁物已验收。

　　三、注意事项

　　1.乙方在租用期间不得转租，不能中途退租；乙方不能擅自拆改设备，必须妥善正确使用，确保设备完好无损，否则造成的一切损失由乙方承担。

　　2.乙方未和甲方签定续租合同则承租人需在租期结束的第_________天把所租机器退还。如要续租，双方需重新签定新租赁合同，甲方有权在本合同逾期后的任何时候收回该设备及取收必要的逾期费用。

　　四、补充规定

　　1.经费赔偿

　　如承租人在使用时造成所租机器损坏，则按以下项目赔偿：

　　（1）外壳：损伤不影响外观赔偿_________元；损伤影响外观赔偿________元；

　　（2） 镜头/显示屏：有划痕不影响使用________元；影响使用按市场价赔偿；

　　（3）灯泡/主板损坏：_________元（按实际市场价赔偿）

　　（4）其他附件：如无法修复则按市场价赔偿；

　　2.本合同未叙详尽并需补充之事，双方应共同协商作出补充规定，补充规定与本合同具有同等法律效力。

　　在履行过程中发生争议，由双方当事人协商解决；

　　3.本合同未作规定的，按照《中华人民共和国合同法》的规定执行。

　　4.本合同一式两份，由甲乙双方各执一份。合同自双方签字日起生效。

　　承租人：出租人：

　　法人代表或委托承办人：

　　法人代表或委托承办人：

　　电话：电话：

　　地址：地址：

设备租赁合同 篇5

　　租赁合同

　　合同编号：

　　签订地点：

　　签订日期：

　　承租方： （以下简称甲方）

　　出租方： （以下简称乙方）

　　因工程施工需要，甲乙双方经友好协商，乙方愿意将 租给甲方在 工程施工中使用，为明确双方的责任、权利、义务，特签订以下合同条款，双方共同遵守。

　　1. 租赁机械概况

　　2. 租赁期限

　　2.1进场日期： 年 月 日。实际起租日期以租赁物进场后，经双方检查试用验收合格签认日期为准。

　　2.2租赁期限：暂定 月。具体退租时间以甲方口头或书面通知乙方退租时间为准，甲方应提前 天通知乙方机械设备退场，租赁费结算以实际使用期限（以退场交接手续上双方确认的时间）为准。

　　3. 租赁价格

　　3.1租赁单价：

　　租金为 元/月（￥： 元/月）单价包括除 以外的所有费用,包含税金。 乙方配备 名随机作业人员以满足甲方工作要求,且乙方提供与操作司机的相关劳动合同或相关雇佣证明，乙方操作人员的工资 （含/不包含）在合同单价中。

　　3.2机械租赁费用确定原则：

　　按月结算，不满一个月部分以实际租赁天数按 元/天（￥ 元/天）结算。

　　4. 租金的支付

　　4.1 一般情况下，使用每满 1 个月结算一次，结算日期截止到每月25日（不满月部分以实际使用天数结算），并在次月 日前支付上月租金的 ,余款作为履约保证金，在甲方退租后一年内支付完毕，期间不计利息。支付租金时乙方应出具相应金额的合规发票。特殊情况下，甲方可延期支付乙方租金，乙方应予理解。

　　4.2 乙方使用甲方的材料、配件等应由乙方承担的费用在当月租金中扣除。

　　5. 租赁机械的运输和动力费

　　5.1 租赁机械的进场费 元（￥ 元）由 方承担，出场费 元（￥ 元）由 方承担，乙方承担运输责任。

　　5.2 承租机械的燃油由 方提供，费用由 方承担。

　　6. 甲方责任与义务

　　6.1 甲方机管人员应积极配合乙方做好机械进退场的签认工作。

　　6.2 甲方指挥人员应遵守安全操作规程，合理安排生产，做到不违章指挥，不超性能施工作业。

　　6.3在租赁期内，乙方设备上的各种设施、部件，甲方不得随意拆卸或损坏，如因甲方的原因造成乙方设备损坏，由甲方负责复原或赔偿。甲方因工程需要，需在租赁设备上安装临时设施，应先同乙方协商，经乙方许可后方可进行改造施工，在终止协议前，甲方负责修复，并承担相应费用。如甲方现场修复有困难，可委托乙方进行修复，修复费用经甲乙双方协商确定后一次性支付给乙方。

　　***甲方有权合理安排乙方机械配合施工，如乙方司机不服从甲方安排，乙方代表应及时处理问题,否则甲方有权终止合同，并要求乙方承担由此造成的损失。

　　7. 乙方责任与义务

　　7.1 乙方应保证租赁机械状况良好，随机附件、随机工具、证照齐全并合法有效。

　　7.2 乙方随机人员应全天候听从甲方人员的合理指挥和安排，以优质的服务，积极认真的工作态度配合甲方顺利完成施工任务。同时，乙方应遵守甲方单位的有关规章制度，遵纪守法。

　　7.3 乙方接到甲方机械故障维修通知后，负责 小时内派人到现场维修。

　　7.4 租赁期内，机械的维修、保养、零配件及修理费用由乙方自行负责。

　　7.5 乙方必须提供操作人员的操作证、驾驶证原件，甲方留存的复印件应加盖乙方公章。

　　7.6 乙方必须提供所出租机械的相关有效证件，甲方留存的复印件应加盖乙方公章。

　　7.7 乙方应为其司机办理社会保险、工伤保险、人身意外伤害险，并为设备办理保险，支付保险费用，并将保单复印件交甲方存档。

　　7.8 乙方应在接到甲方退场通知规定的时间内退出施工现场，因乙方拖延而发生的费用由乙方自负。

　　7.9 乙方指定 为有权领料人，在甲方机械管理部门办好相应的`有权领用手续后方可在甲方物资部门领取相关物资。乙方领取的相关物资费用根据双方签订的合同由相关责任方承担。

　　8. 安全与环保

　　8.1 乙方随机人员须熟悉并自觉遵守执行行业主管部门颁发实施的有关安全生产的法律、法规、规范标准及甲方的各项规定。

　　8.2 施工时，乙方随机人员应对作业环境仔细查看，对操作设施设备、工具用具认真检查，确定无隐患后方可施工，一经开工，就表示乙方确认符合安全要求和处于安全状态，乙方对施工过程中产生的后果自行负责。如甲方违章指挥作业，乙方操作人员有权拒绝施工。

　　8.3 如发生安全事故，乙方随机人员必须立即以最快捷的方式向甲方报告，并组织全力救险，保护事故现场。如因抢救伤员必须移动现场设备、设施的要做好记录或拍照。乙方要主动接受甲方及甲方上级部门、**部门对事故的调查和现场勘查，不得提供伪证，不准隐瞒不报。

　　8.4 由于乙方原因造成的安全事故，由乙方自行承担相关责任，且所造成的甲方财产损失由乙方承担赔偿责任；造成的人员伤亡，乙方应按国家有关规定对伤亡人员或家属进行经济赔偿，主动处理好善后工作。甲方不直接接触伤亡人员及家属，乙方应承

　　担由于事故善后处理不当而产生的影响甲方工作的事件给甲方造成的经济损失等相关责任。由于甲方原因造成安全事故，由甲方承担相关责任和赔偿，乙方应积极配合甲方进行善后处理工作。

　　8.5 对甲方所发出的安全整改通知，乙方应在甲方指定的期限内立即派人整改完毕,乙方在接到甲方安全整改通知后的指定期限内仍未整改的，乙方应承担甲方因此造成的损失,并承担违约责任。

　　8.6 凡由于乙方管理及自身预防措施不力造成的安全质量问题、环境污染、火灾、交通事故（含施工现场内）等事故，所引起的相关责任及事故善后处理，均由乙方自行承担，因此给甲方造成的经济损失由乙方负责赔偿，甲方可追究乙方责任。

　　9. 其他责任

　　9.1 在设备租赁服务期间，因乙方原因造成事故或给第三方造成的损失，由乙方承担全部责任和费用。

　　9.2 甲方每月安排 天时间用于乙方机械的维修保养，如超过规定时间，甲方则按2倍租费标准扣除超过天数的租费。

　　9.3 因不可抗力、业主责任、阻工、甲方统一放假等原因造成机械设备停工，甲方不支付租赁费。

　　10. 违约责任

　　乙方须按合同约定时间进场，在租赁期间内，如有一方不履行合同所约定的条款，违约方须承担违约责任。租赁期限内乙方未经甲方同意不得提前退场，否则应承担违约责任。

　　若乙方设备延迟进场，每延迟一天，乙方需支付 元违约金，以此类推；若乙方设备性能达不到合同所附技术文件要求，甲方有权解除合同，且乙方需承担因此给甲方造成的损失。

　　11. 争议的解决方式

　　在本合同履行过程中，若发生争议，应首先通过双方友好协商解决，如通过协商达不成一致的，应向合同签订所在地有管辖权的人民法院提起诉讼。

　　12. 合同的生效与终止

　　本合同自双方签字盖章之日起生效，双方在履行完全部合同义务后自行终止。本合同产生的债权双方约定不得转让。

　　13. 合同份数

　　本合同壹式 份，其中甲方执 份、乙方执 份，具有相同的法律效力。

　　甲方（盖章）：

　　法人代表

　　或委托代理人：

　　经办人：

　　开户银行：

　　账 号：

　　联系电话：

　　传 真： 乙方（盖章）： 法人代表 或委托代理人： 经办人： 开户银行： 账 号： 联系电话： 传 真：

设备租赁合同 篇6

　　出租方：（以下简称为“甲方”）联系地址：联系电话：

　　传真：

　　联系人：

　　租用方：（以下简称为“乙方”）联系地址：联系电话：

　　传真：

　　联系人：

　　根据《中华人民共和国合同法》及相关法律、法规，甲乙双方经协商一致，就演出设备租赁事宜签订合同如下：

　　第一条租赁标的、租赁期限

　　1、甲方租给乙方的演出设备的品名为：，型号为：，规格为：，数量为：_________；质量为：_________，租赁设备的具体状况详见附件《租赁设备交接单》中的说明。租赁设备的交付地点为，返还地点为。甲方于交付地点交付租赁设备时双方需查验租赁设备状况，并如实填写《租赁设备交接单》中的交付联且经双方工作人员签字确认，乙方于返还地点返还租赁设备时双方需查验租赁设备状况，并如实填写《租赁设备交接单》中的返还联且经双方工作人员签字确认。双方工作人员对于租赁设备状况的判断有异议的，应记载于《租赁设备交接单》中，双方同意就此异议提交检验的，应提交双方共同认可的检验单位进行检验，检验费用由双方各垫付一半。交付设备时就设备进行检验的，经检验，甲方所交付的设备不符合双方约定的条件的，由甲方负担全部检验费用；甲方所交付的设备符合双方约定的条件的，由乙方负担全部检验费用。返还设备时就设备进行检验的，经检验，乙方所返还的设备存在损坏情形的，由乙方负担全部检验费用；乙方所返还的设备不存在损坏情形的，由甲方负担全部检验费用。

　　2、设备租赁期限从年月日起至年月日止。

　　3、乙方需要在设备租赁期限到期后续租的，应在本合同到期前至少提前日通知甲方。经甲方同意后，就设备续租事宜双方签订书面协议。

　　第二条租金、支付方式及押金

　　1、乙方应付租金为人民币：元。

　　2、租金支付方式为：

　　2、1，甲方向乙方支付%的租金；

　　2、2，甲方向乙方支付%的租金。

　　3、租金付至甲方指定的下列银行账户：

　　账户名称：

　　开户银行名称：

　　银行账号：

　　4、甲方应于收到租金后向乙方开具正式发票。

　　5、经双方协商，乙方同意在本合同签订之日起日内向甲方支付押金元人民币。租赁期间不得以押金抵作租金，租赁期满后双方不再续租的，甲方在扣除租赁设备损坏赔偿金后，将押金余额退还给乙方。

　　第三条甲方的权利及义务

　　1、甲方向乙方提供的租赁设备状态良好，甲方保证租赁设备的所有权属于甲方。

　　2、在租赁期限内，如乙方发生关闭、停产、合并、分立、破产或丧失支付租金及相关费用的能力时，甲方可立即采取紧急措施，收回租赁设备。

　　3、甲方在租赁期限内受有关**部门指定的特殊演出任务，需要收回租赁设备自用的，不视为甲方违约，但甲方应尽快通知乙方，双方应积极协商并设法安排补救措施。确实无法补救的，甲方应将乙方无法使用租赁设备期间的租金返还给乙方。

　　第四条乙方的权利及义务

　　1、在租赁期限内，乙方仅拥有租赁设备的使用权，乙方不得将租赁设备转租、抵押、典当、出卖或用作其它非法用途。设备的验收、安装、调试、使用、保养、维修、保管等，均由乙方自行负责。

　　2、乙方未经通知甲方，不得自行修理租赁设备，不得私自拆卸、改动或更换租赁设备零配件及结构。租赁设备需要维修时，乙方应通知甲方，并由乙方将设备送到甲方认可的维修单位进行维修，设备的维修费用负担方式如下：（“□”内划“√”或“╳”以示选择）

　　设备由于自然损耗产生的维修费用由甲方负担，设备发生自然损耗之外的损坏的，由乙方负担维修费用。

　　任何维修费用全部由乙方负担。

　　3、在租赁期限内，如果发生设备被盗或第三方故意损毁的，乙方应立即报警及通知甲方。被盗或损毁的设备无法获偿的部分，乙方负责向甲方赔偿。

　　第五条违约责任

　　1、甲方未能按合同中约定的时间按时向乙方交付租赁设备的，每逾期一日，甲方应向乙方支付违约金元人民币。

　　2、乙方未按照本合同的约定按时交付租金的，每逾期一日，乙方按应付未付租金的%向甲方支付违约金。

　　3、乙方未经甲方同意逾期返还租赁设备的，每逾期一日，乙方应向甲方支付违约金元人民币。

　　4、甲方发现乙方就租赁设备存在转租、抵押、典当、出卖或用作其它非法用途等情形的，甲方有权终止本合同并收回租赁设备，能够收回租赁设备的，甲方有权要求乙方支付违约金元人民币，无法收回租赁设备的，甲方有权要求乙方支付违约金元人民币。

　　第六条争议解决方式

　　有关本合同的一切争议，双方经协商解决未能达到一致的，任何一方可向甲方所在地的人民法院提出起诉。

　　第七条生效及其他

　　1、本合同自甲乙双方签章后生效。本合同一式份，双方各执份，具有同等法律效力。

　　2、《租赁设备交接单》是本合同的附件，与本合同具有同等法律效力。

　　甲方（公章）：_________乙方（公章）：_________

　　法定代表人（签字）：________法定代表人（签字）：_________

　　_________年____月____日________年____月____日

设备租赁合同 篇7

　　承租方(甲方)：出租方(乙方)： 工程名称： 合同编号：

　　机械（设备）名称：供货地点：合同总价：（金额大写）￥：

　　建筑施工机械（设备）租赁合同协议条款

　　根据《中华人民共和国合同法》的有关规定，按照*等互利的原则，为明确甲乙双方的权利和义务，经双方协商一致，签订本设备租赁合同。

　　第一条 甲方根据 工程项目需要向乙方租赁如下机械（设备），租赁机械（设备）的名称、规格、数量、质量标准及租赁价款等标准如下：

　　第二条 租赁期间租赁机械(设备)的质量问题由乙方负责，租赁 期间由乙方负责维修保养。

　　第三条 租赁期限：自 年 月日至 年

　　月日，共计天。起租日以机械（设备）安装、调试后经双方联合验收合格投入使用之日起计算，以承租方书面通知停

　　机之日为租赁终止日。承租人因工程需要延长租期，应在合同届满前 日内，重新签订合同。

　　第四条 租金、租金支付方式和期限

　　4.1 租金按月计算，每月元。每月付款一次，不满一个月的按照实际天数计算（月租金÷月日历天数×实际工作天数）；

　　4.2 甲方在使用中途报停的，停机费按月租金的 %收取； 4.3 机械（设备）的进出场、拆装（安装）、调试、接高等由乙方负责，费用由甲方支付，每台元。机械（设备）进场安装验收合格后支付元，余款在机械（设备）退场后30日内一次付清。

　　第五条 双方责任及义务

　　5.1 甲方的责任及义务

　　5.1.1甲方应按乙方的要求保证机械（设备）进出场的顺利进行； 5.1.2甲方应准确提供现场的情况，甲方应向乙方出具一份现场 *面图，并由甲方的技术人员与乙方的技术人员共同研究，以确定机械设备的具**置；甲方应指定专业技术人员，根据乙方提供的基础技术交底对基础施工，并经双方相关人员对基础进行验收合格后方可进行下一道工序，在基础验收时出具相关资料：隐检记录、混凝土强度实验报告、接地电阻测量记录等。

　　5.1.3甲方对进场后的机械（设备）有使用的权利，甲方应遵守

　　安全操作规程、维护机械（设备）的安全运转，并有负责保卫的义务；

　　5.1.4甲方对乙方配备的机械（设备）司机有进行生产作业的指 挥权，并有权对配合不好的司机提出批评指正或提出建议要求更换；

　　5.1.5负责给乙方配备的机械（设备）司机提供食宿的方便条件； 5.1.6根据工程需要，甲方应配备持证上岗的信号工和熟练的挂 卸工；

　　5.2 乙方的责任及义务

　　5.2.1乙方提供企业营业执照、资质、北京市建委编号和经特种设备检测中心核发的监测报告、合格证复印件、机组人员有效操作证的复印件，以上复印件均需加盖乙方单位的公章

　　5.2.2乙方应根据设备的型号，向甲方提供基础施工技术交底，并派专业人员协助甲方做好基础的施工，最终由乙方的专业技术人员同甲方的有关人员对基础进行验收。

　　5.2.3乙方应提供合格的、性能良好的机械设备，确保甲方租用的机械（设备）的完好率及利用率，乙方应加强对机械（设备）的保养，保持良好的工作状况，并长期派1至2名维修人员负责维修保养直到机械（设备）租赁期满；

　　5.2.4乙方应配备足够的机械（设备）司机，机械（设备）司机 应持证上岗，遵守安全操作规程，严禁违章作业，发现不安全隐患时，有权要求停机检查，并及时排除；由于设备自身原因造成的安全事故，由乙方负全部责任。

　　5.2.5乙方配备的机械（设备）司机要遵守甲方的作业时间，做

　　到坚守岗位，听从指挥，随叫随到，确保甲方的施工需要；

　　5.2.6机械（设备）发生故障时，乙方应及时排除，故障维修时间，塔吊每次不超过24小时，如超过24小时，应从月租金中核减相应的台班费；外用电梯每次维修不超过12小时，每月累计不超过24小时，如超过24小时，应从月租金中核减相应的台班费；电动吊篮每次维修不超过2小时，每月累计不超过12小时，如超过12小时，应从月租金中核减相应的台班费；

　　5.2.7乙方配备的机械（设备）司机应遵守甲方的劳动纪律，若违反甲方工地现场的管理规定，乙方要严肃处理，严重者应进行更换；

　　5.2.8机械（设备）司机对甲方的指挥人员的违章指挥有权予以拒绝并及时向本单位领导汇报。

　　5.2.9乙方在运输安装过程中一切安全工作由乙方负责。 第六条 安全条款：甲、乙双方另行签订安全协议，作为本合同 的附件。运输方在运输过程中保证车辆尾气排放达标，不携带泥土上路，装卸方在装卸设备时须轻拿轻放，避免和减少扬尘、噪声对环境的影响。

　　第七条 违约责任 7.1乙方违约责任：

　　7.1.1未按时间提供租赁的机械（设备），应向甲方偿付违约 期租金 ％的违约金。

　　7.1.2未按约定的数量提供机械（设备），致使甲方不能如期正常使用的，除按规定如数补齐外，还应偿付违约期租金 ％的违

工程设备租赁合同菁选（扩展5）

——设备租赁合同菁选

关于设备租赁合同集合七篇

　　随着法律观念的深入人心，合同起到的作用越来越大，签订合同也是最有效的法律依据之一。相信大家又在为写合同犯愁了吧，以下是小编为大家收集的设备租赁合同7篇，供大家参考借鉴，希望可以帮助到有需要的朋友。

设备租赁合同 篇1

　　承租方：（以下简称甲方）

　　出租方： （以下简称乙方）

　　根据《民法典》及有关规定，为明确设备租赁双方的权利义务，甲方根据工程需要，租赁乙方施工机械（附表），经甲乙双方友好协商，就租赁机械设备事宜签订协议如下，以便共同遵守。

　　一、车 型： （见附表）

　　二、租赁使用地点： 天水成纪大道C03项目施工工地

　　三、租用期限：乙方接到甲方电话通知时，且机械设备到达甲方指定现场之日起计租，租期至甲方正式通知乙方退场时止，乙方因任何原因而未按通知规定时限退场的，将不再计算租赁费。

　　四、机械设备租赁形式及结算方式：

　　1、乙方以月租形式将机械设备租给甲方，月租金为人民币大写： ___________元月，________元小时，租赁时间不足____月者，按实际使用天数结算。大于15天按一个月结算，小于15天按日租金月租金31天结算。

　　2、机械设备在租赁期间产生的运费由乙方自行负责；

　　3、租金的结算方式：甲方原则上每月____日对乙方进行租赁费结算一次，并在下月____日前支付上月租赁费用。如因甲方上级或业主拨款不到位时，乙方充分理解甲方资金的困难，同意相对延迟支付；如若甲方还需增加机械设备，增加的机械设备采用本合同中价格，费用并随本合同规定支付；

　　4、乙方须配备合格的司机并持有效的本机操作证，正常上班时随叫随到，以保证甲方施工需要。司机住宿、工资、伙食费用等由乙方负责。

　　五、甲乙双方的权利和义务

　　1、机械设备在租赁期间，乙方机械司机要服从甲方的工作安排，因乙方司机不服从甲方的安排，甲方有权要求更换司机和终止合同。司机在作业期间对机械设备和自身安全负全责。严格按照机械设备操作规程操作，不得违规，否则由此引发的一切安全事故均由乙方负责，费用自理；

　　2、乙方负责机械设备的维修、保养、燃油、辅油等及其相应费用，完好率每月不低于27天，每低于一天从月租金扣除一天，确保甲方工程施工正常进行；

　　3、甲方提供工程施工场地，并保证施工环境良好。乙方同意甲方提供的施工场地和环境符合机械设备作业条件；

　　4、乙方为甲方提供的机械设备必须手续齐全（合格证、技术检验证等）。如因机械设备手续不全而被地方扣留等一切责任由乙方负责；

　　5、乙方的机械设备应保证外观整洁、技术性能良好、运转正常，满足施工需要，在机械设备出现故障且乙方不能在规定的时间内修理好时，应提前采取措施，保证甲方工程的正常施工；

　　6、乙方的机械设备管理人员和司机必须服从甲方的管理，严格遵守甲方的各项管理制度；

　　7、甲方无权将乙方的设备转租、拍卖、抵押。

　　六、违约责任：

　　1、甲、乙双方必须严格履行本合同的各项条款，未经对方同意，任何一方不得中途变更或解除合同，任何一方如违反本合同规定，将负责赔偿对方因此而带来的一切损失；

　　2、有关本合同一切争议，甲乙双方应该根据《民法典》及其他相关法律的有关条款友好协商解决；

　　3、本合同一式三份，甲方执二份、乙方执一份，自签字之日起生效，每份都具有同等法律效力。机械设备退场结算后合同自行作废。

　　甲方（公章）：_________

　　乙方（公章）：_________

　　法定代表人（签字）：_________

　　法定代表人（签字）：_________

　　________年____月____日

　　________年____月____日

设备租赁合同 篇2

　　出租人(甲方)：

　　承租人(乙方)：

　　根据《中华人民共和国合同法》的有关规定，按照*等互利的原则，为明确出租人与承租人的权利义务，经双方协商一致，签订本合同。

　　第一条租赁物资的品名、规格、数量、质量：

　　第二条租赁物资的用途及使用方法：

　　第三条设备租赁期限：自 年 月 日至 年 月 日。因雨天或其他不可抗因素导致无法施工，工期顺延。承租人因工程需要延长租期，应在合同届满前10日内，重新签订合同。

　　第四条租金、租金支计算方式：收取租金的标准：

　　第五条租金的支付方式和期限：租金结算方式全部采用现金方式结算，每月30日结算租金。

　　第六条燃油由乙方提供正规中石油或中石化燃油。

　　第七条由甲方提供驾驶员1名，工资由甲方提供，食宿由乙方负责。

　　第八条本合同一式两份，甲乙双方各持一份。

　　第九条争议的解决：设备租赁过程中，出现本合同未尽事项双方发生争议的，双方协商解决，协商未能达成一致的交由工程所在地区法院管辖。

　　甲方(公章)：_________ 乙方(公章)：_________

　　法定代表人(签字)：_________ 法定代表人(签字)：_________

　　_________年____月____日 _________年____月____日

设备租赁合同 篇3

　　甲方：____________________________________

　　乙方：_____________________________________

　　甲、乙双方根据《中华人民共和国合同法》的规定，签订以下租赁合同，商定如下条款，共同遵守执行。

　　一、设备租赁内容：

　　1、租用时间：_____年__月__日，租用物品于活动当天__：__前到位；撤展时间为_____年_____月_____日_____，活动完毕撤展。

　　2、租用场所：______________________________。

　　3、租用物品如下：民币______________元整（￥_____元），合同内容执行完毕，甲方向乙方支付合同的剩余总额50%，即人民币______________元整（￥_______元），此合同从双方签定之日起生效。

　　二、甲方责任：

　　1、甲方负责协助乙方在现场的安装及进出；承担现场制作所发生的有关费用（场租、管理、电费等）。

　　2、甲方按约定的付款方式向乙方付款，逾期未付的金额按每天0、3%赔付滞纳金。

　　三、乙方责任：

　　1、乙方应按本合同规定的时间和地点将相关设备安装、调试好，确保租赁期内正常使用。

　　2、乙方不能确保本合同规定的时间和地点将上述设备安装、调试好，或不能确保租赁期内正常使用，甲方将扣除给乙方的全部合同款项。

　　四、未尽事宜：

　　双方协商解决。协商解决的方案作为本合同的附件，与本合同具有同等法律效力，合同一式两份，双方各执一份，双方代表签字生效（传真件有效）。任何一方不得随意取消合同。

　　甲方（公章）：_________ 乙方（公章）：_________

　　法定代表人（签字）：_________ 法定代表人（签字）：_________

　　_________年____月____日 _________年____月____日

设备租赁合同 篇4

　　出租方：_______________________

　　承租方：_______________________

　　签订日期： 年 月 日

　　依据《合同法》及有关法律法规，为明确出租方与承租方的权利和义务，遵循*等、自愿、公*和诚信的原则，双方就 机械租赁事宜协商一致，订立本合同。

　　一、工程名称：

　　二、机械施工地点：

　　三、机械使用时间暂定 年，自 年 月 日起 年 月 日

　　四、租金及支付

　　1、租金及计算：租金 元/月。

　　2、租金支付：租赁费用按月计算。每月的 日由承租方支付租赁费给出租方。

　　五、双方责任

　　（一）承租方

　　1、按合同约定及时付给出租方租金。

　　2、给出租方机械操作手提供食宿方便，其费用由出租方承担。

　　（二）出租方

　　1、按承租方要求及时将机械进入工地交付使用。

　　2、负责办理检测手续及各种管理部门的所需证件。

　　3、提供机械相关资料。

　　4、服从承租方指挥，接受承租方检查。

　　5、负责机械维修、保养，提供24小时服务，满足施工需要。

　　6、操作人员持有效证件上岗。

　　7、因出租方操作人员造成的机械故障事故，出租方承担全部责任，给承租方造成的损失，由出租方进行赔偿。

　　六、其他约定事项

　　1、出租方机械或服务不能满足承租方要求，承租方有权进行处罚，直至解除合同。

　　2、本合同未涉及的条款，双方可签定补充协议。

　　3、本合同经出租、承租双方签字，方能生效。

　　七、本合同一式四份，双方各持两份。

　　出租方：签字（盖章）：___________ 承租方：签字（盖章）：___________

设备租赁合同 篇5

　　承租方（甲方）：出租方（乙方）：

　　联系人：联系人：

　　电话：电话：

　　甲乙双方经友好协商、本着诚实信用原则就设备租赁的相关内容达成如下合意。

　　1、甲方承租乙方相关设备，具体内容如下：

　　2、租赁期限为

　　3、租金为。租金支付方式。

　　4、乙方人员、设备进场时间为。

　　5、甲方只负责支付租金，设备产生的相关燃油费、相关人员工资、设备的调试、安装、维修等其他费用全部都有乙方负责。

　　6、乙方负责提供本合同约定的设备，乙方保证按照甲方提供的日期准时将设备、人员进场，保证甲方顺利施工。如乙方提供的设备或人员不具备开工条件，乙方应当承担违约责任。违约金为合同总价款的3%赔偿。

　　7、乙方应当保证向甲方提供的设备不存在产权纠纷，不得因此影响甲方的正常施工。如果因此影响了甲方的正常施工，乙方应当承担违约责任，违约金为本合同总价款的3%。如果因此给甲方造成损失的，乙方应承担赔偿责任。

　　8、乙方承诺并且保证，已经为进场的设备及人员办理了相关保险，如果在施工过程中，乙方的设备及人员自身或给他人造成损坏，由乙方承担赔偿责任。

　　9、乙方在施工过程中造成的人员财产损失由乙方负责，甲方不承担任何责任。

　　10、如果在施工过程中设备发生故障，乙方应当及时派人员修理，如果不能立即修好的，乙方应当提供其他合格设备，保证甲方的施工顺利进行。如果因此给甲方造成损失的，乙方应当承担赔偿责任。

　　11、如果在施工过程中，乙方所派人员不能胜任工作或不能保证工作时间的，乙方应当及时更换人员，保证甲方施工顺利进行。如果因此给甲方造成损失的，乙方应当承担赔偿责任。

　　12、乙方应当保证其所派人员听从甲方的指派，本着勤勉、谨慎的原则认真完成工作。因乙方所派人员不听从甲方指派，给甲方或他人造成损失的，乙方应当承担赔偿责任。

　　13、如果甲方租赁的设备在进场前及进场的途中发生事故，由乙方承担责任。并且乙方保证及时调遣其他适格设备准时进场，不影响甲方的施工，由此给甲方造成损失的，由乙方承担违约责任。

　　14、乙方保证在设备人员进场前已经对设备进行了全面、彻底的检修；对人员进行的全面的安全、技能培训。如果乙方的人员和设备给他人造**身财产损失的，由乙方承担赔偿责任。

　　15、本合同未尽事宜由甲乙双方另行协商。

　　16、如在履行本合同过程中发生纠纷，甲乙双方应当协商解决，协商不成的，按照以下第中方式解决。

　　（1）、提交天津仲裁委员会仲裁。

　　（2）、提交人民法院裁决。

　　17、本协议一式份，甲乙双方各持份，具有同等法律效力。

　　18、本协议自甲乙双方签字或盖章后生效。

　　19、其它补充条款：

　　甲方：天津市润禾绿化工程有限公司乙方：

　　签定人：签定人：

　　通信地址：通信地址：

　　日期：日期：

　　Email：

　　传真：

设备租赁合同 篇6

　　出租方：_________(以下简称甲方) 承租方：_________(以下简称乙方)

　　授权代表：_________ 授权代表：_________

　　地址：_________ 地址：_________

　　电话：_________ 电话：_________

　　传真：_________ 传真：_________

　　根据有关法律法规，甲乙双方经友好协商一致达成如下条款，以供遵守。

　　第一条 租赁物位置、面积、功能及用途

　　1.1 甲方将位于_________的厂房或仓库(以下简称租赁物)租赁于乙方使用。租赁物面积经甲乙双方认可确定为_________*方米。

　　1.2 本租赁物的功能为_________，包租给乙方使用。如乙方需转变使用功能，须经甲方书面同意，因转变功能所需办理的全部手续由乙方按**的有关规定申报，因改变使用功能所应交纳的全部费用由乙方自行承担。

　　1.3 本租赁物采取包租的方式，由乙方自行管理。

　　第二条 租赁期限

　　2.1 租赁期限为_________年，即从_________年_________月_________日起至_________年_________月_________日止。

　　2.2 租赁期限届满前_________个月提出，经甲方同意后，甲乙双方将对有关租赁事项重新签订租赁合同。在同等承租条件下，乙方有优先权。

　　第三条 免租期及租赁物的交付

　　3.1 租赁物的免租期为_________个月，即从_________年_________月_________日起至_________年_________月_________日止。免租期届满次日为起租日，由起租日开始计收租金。

　　3.2 在本出租合同生效之日起_________日内，甲方将租赁物按现状交付乙方使用，且乙方同意按租赁物及设施的现状承租。

　　第四条 租赁费用

　　4.1 租赁保证金：本出租合同的租赁保证金为首月租金的_________倍，即人民币_________元(大写：_________)。

　　4.2 租金：租金第1年至第2年为每月每*方米人民币_________元，第3年至第5年每年租金将在上年的基础上递增_________%;第6年起的租金，将以届时同等位置房屋的租金水*为依据，由甲乙双方另行共同商定。每年的_________月_________日作为每年租金调整日。

　　4.3 物业管理费：物业管理费为每月每*方米人民币_________元。

　　4.4 供电增容费：供电增容的手续由甲方负责申办，因办理供电增容所需缴纳的全部费用由承担。

　　第五条 租赁费用的支付

　　5.1 乙方应于本合同签订之前，向甲方支付部份租赁保证金人民币_________元，租赁保证金的余额将于_________月_________日_________日前向甲方一次性支付完毕。租赁期限届满，在乙方已向甲方交清了全部应付的租金、物业管理费及因本租赁行为所产生的一切费用，并按本合同规定承担向甲方交还承租的租赁物等本合同所约定的责任后_________日内，甲方将向乙方无条件退还租赁保证金。

　　5.2 乙方应于每月_________号或该日以前向甲方支付当月租金，并由乙方汇至甲方指定的下列帐号，或按双方书面同意的`其它支付方式支付(甲方开户行：_________帐号：_________)。乙方逾期支付租金，应向甲方支付滞纳金，滞纳金金额为：拖欠天数乘以欠缴租金总额的_________。

　　5.3 乙方应于每月_________日或该日以前按第4.3条的约定向甲方支付物业管理费。逾期支付物业管理费，应向甲方支付滞纳金，滞纳金金额为：拖欠天数乘以欠缴物业管理费总额的_________。

　　5.4 本合同生效后，甲方开始申办供电增容的有关手续，因供电增容所应交纳的费用，包括但不限于增容，由乙方承担。乙方应在甲方申办有关手续期间向甲方支付有关费用。

　　第六条 租赁物的转让

　　6.1 在租赁期限内，若遇甲方转让出租物的部分或全部产权，甲方应确保受让人继续履行本合同。在同等受让条件下，乙方对本出租物享有优先购买权。

　　第七条 专用设施、场地的维修、保养

　　7.1 乙方在租赁期间享有租赁物所属设施的专用权。乙方应负责租赁物内专用设施的维护、保养、年审，并保证在本合同终止时专用设施以可靠运行状态随同租赁物归还甲方。甲方对此有检查监督权。

　　7.2 乙方对租赁物附属物负有妥善使用及维护之责任，对各种可能出现的故障和危险应及时消除，以避免一切可能发生的隐患。

　　7.3 乙方在租赁期限内应爱护租赁物，因乙方使用不当造成租赁物损坏，乙方应负责维修，费用由乙方承担。

　　第八条 防火安全

　　8.1 乙方在租赁期间须严格遵守《中华人民共和国消防条例》以及_________有关制度，积极配合甲方做好消防工作，否则，由此产生的一切责任及损失由乙方承担。

　　8.2 乙方应在租赁物内按有关规定配置灭火器，严禁将楼宇内消防设施用作其它用途。

　　8.3 租赁物内确因维修等事务需进行一级临时动火作业时(含电焊、风焊等明火作业)，须消防主管部门批准。

　　8.4 乙方应按消防部门有关规定全面负责租赁物内的防火安全，甲方有权于双方同意的合理时间内检查租赁物的防火安全，但应事先给乙方书面通知。乙方不得无理拒绝或延迟给予同意。

　　第九条 保险责任(也可以没有此条)

　　9.1在租赁期限内，甲方负责购买租赁物的保险，乙方负责购买租赁物内乙方的财产及其它必要的保险(包括责任险)。若甲乙各方未购买上述保险，由此而产生的所有赔偿及责任分别由甲乙各方承担。

　　第十条 物业管理

　　10.1 乙方在租赁期满或合同提前终止时，应于租赁期满之日或提前终止之日将租赁物清扫干净，搬迁完毕，并将租赁物交还给甲方。如乙方归还租赁物时不清理杂物，则甲方对清理该杂物所产生的费用由乙方负责。

　　10.2 乙方在使用租赁物时必须遵守中华人民共和国的法律、_________市法规以及甲方有关租赁物物业管理的有关规定，如有违反，应承担相应责任。倘由于乙方违反上述规定影响建筑物周围其他用户的正常运作，所造成损失由乙方赔偿。

　　第十一条 装修条款

　　11.1 在租赁期限内如乙方须对租赁物进行装修、改建，须事先向甲方提交装修、改建设计方案，并经甲方同意，同时须向**有关部门申报同意。如装修、改建方案可能对公用部分及其它相邻用户影响的，甲方可对该部分方案提出异议，乙方应予以修改。改建、装修费用由乙方承担。

　　11.2 如乙方的装修、改建方案可能对租赁物主结构造成影响的，则应经甲方及原设计单位书面同意后方能进行。

　　第十二条 租赁物的转租

　　12.1经甲方书面同意后，乙方方可将租赁物的部分面积转租，但转租部分的管理工作由乙方负责，包括向转租户收取租金等。本合同规定的甲乙双方的责任和权利不因乙方转租而改变。如发生转租行为，乙方还必须遵守下列条款： 12.1.1转租期限不得超过乙方对甲方的承租期限;

　　12.1.2转租租赁物的用途不得超出本合同第一条规定的用途;

　　12.1.3乙方应在转租租约中列明，倘乙方提前终止本合同，乙方与转租户的转租租约应同时终止。

　　12.1.4乙方须要求转租户签署保证书，保证其同意履行乙方与甲方合同中有关转租行为的规定，并承诺与乙方就本合同的履行对甲方承担连带责任。在乙方终止本合同时，转租租约同时终止，转租户无条件迁离租赁物。乙方应将转租户签署的保证书，在转租协议签订后的_________日内交甲方存档。

　　12.1.5无论乙方是否提前终止本合同，乙方因转租行为产生的一切纠纷概由乙方负责处理。

　　12.1.6乙方对因转租而产生的税、费，由乙方负责。

　　第十三条 提前终止合同

　　13.1 在租赁期限内，若遇乙方欠交租金或物业管理费超过_________个月，甲方在书面通知乙方交纳欠款之日起 日内，乙方未支付有关款项，甲方有权停止乙方使用租赁物内的有关设施，由此造成的一切损失(包括但不限于乙方及受转租户的损失)由乙方全部承担。

　　13.2 若遇乙方欠交租金或物业管理费超过_________个月，甲方有权提前解除本合同，并按本条第2款的规定执行。在甲方以传真或信函等书面方式通知乙方(包括受转租人)之日起，本合同自动终止。甲方有权留置乙方租赁物内的财产(包括受转租人的财产)并在解除合同的书面通知发出之日起 日后，方将申请拍卖留置的财产用于抵偿乙方应支付的因租赁行为所产生的全部费用。

　　13.3 未经甲方书面同意乙方不得提前终止本合同。如乙方确需提前解约，须提前_________个月书面通知甲方，且履行完毕以下手续，方可提前解约： 13.3.1向甲方交回租赁物;

　　13.3.2交清承租期的租金及其它因本合同所产生的费用;

　　13.3.3应于本合同提前终止前一日或之前向甲方支付相等于当月租金_________倍的款项作为赔偿。甲方在乙方履行完毕上述义务后五日内将乙方的租赁保证金无息退还乙方。

　　第十四条 免责条款

　　14.1 若因**有关租赁行为的法律法规的修改或_________导致甲方无法继续履行本合同时，将按本条第2款执行。

　　14.2 凡因发生严重自然灾害、战争或其他不能预见的、其发生和后果不能防止或避免的不可抗力致使任何一方不能履行本合同时，遇有上述不可抗力的一方，应立即用邮递或传真通知对方，并应在 日内，提供不可抗力的详情及合同不能履行，或不能部分履行，或需延期履行理由的证明文件。该项证明文件应由不可抗力发生地区的公证机关出具，如无法获得公证出具的证明文件，则提供其他有力证明。遭受不可抗力的一方由此而免责。

　　第十五条 合同的终止

　　15.1本合同提前终止或有效期届满，甲、乙双方未达成续租协议的，乙方应于终止之日或租赁期限届满之日迁离租赁物，并将其返还甲方。乙方逾期不迁离或不返还租赁物的，应向甲方加倍支付租金，但甲方有权书面通知乙方其不接受双倍租金，并有权收回租赁物，强行将租赁场地内的物品搬离租赁物，且不负保管责任。

　　第十六条 广告

　　16.1 若乙方需在租赁物建筑物的本体设立广告牌，须按**的有关规定完成相关的报批手续并报甲方备案。

　　16.2 若乙方需在租赁物建筑物的周围设立广告牌，需经甲方书面同意并按**有关规定执行。

　　第十七条 有关税费

　　17.1 按国家及_________市有关规定，因本合同缴纳的印花税、登记费、公证费及其他有关的税项及费用，按有关规定应由甲方作为出租人、乙方作为承担人分别承担。有关登记手续由甲方负责办理。

　　第十八条 通知

　　18.1 根据本合同需要发出的全部通知以及甲方与乙方的文件往来及与本合同有关的通知和要求等，应以书面形式进行;甲方给予乙方或乙方给予甲方的信件或传真一经发出，挂号邮件以本合同同第一页所述的地址并以对方为收件人付邮10日后或以专人送至前述地址，均视为已经送达。

　　第十九条 适用法律

　　19.1 本合同在履行中发生争议，应由双方协商解决，若协商不成，则通过仲裁程序解决，双方一致同意以中国国际经济贸易仲裁委员会_________分会作为争议的仲裁机构。

　　19.2 本合同受中华人民共和国法律的管辖，并按中华人民共和国法律解释。

　　第二十条 其它条款

　　20.1 本合同未尽事宜，经双方协商一致后，可另行签订补充协议。

　　20.2 本合同一式_________份，甲、乙双方各执_________份， ， 份。

　　第二十一条 合同效力

　　本合同经双方签字盖章，并收到乙方支付的首期租赁保证金款项后生效。

　　甲方(公章)：_________ 乙方(公章)：_________

　　法定代表人(签字)：_________ 法定代表人(签字)：_________

　　_________年____月____日 _________年____月____日

设备租赁合同 篇7

　　承租方： (以下简称甲方)

　　出租方： (以下简称乙方)

　　根据《中华人民共和国经济合同法》及有关规定，按照*等互利的原则，为明确甲乙双方的权利和义务，经双方同意签定本合同。

　　一：租用设备的名称、规格型号、数量及收费标准：

　　二.设备使用地点和进出场时间及费用：

　　1.乙方设备自年月日到场，自年月日开始计收台班费用。

　　2.施工地点：

　　3.进场费：

　　三.班制及结算：

　　1.台班计算方法：每8小时为壹个台班，不足8小时按壹个台班计算(台班计时为8小时，包括整备2小时)。

　　2.结算方式：甲方于每月26日向乙方结算当月发生机械台班费。

　　四.权利和义务

　　1.甲方权利和义务

　　(1)机械开始工作前，负责对乙方机械操作人员进行现场安全交底。

　　(2)保障乙方设备安全进出场道路畅通，并保证乙方机械设备及人员驻场期间的完好和安全。

　　(3)不得将乙方机械转租第三者，并由甲方解决司机的食宿问题。

　　2.乙方权利和义务

　　(1)乙方根据甲方要求，在规定的时间内进入施工现场。

　　(2)当甲方违章指挥强制作业时，乙方工作人员有权拒绝执行。

　　五.其他约定事项：

　　六.本合同一式 份，合同双方各执 份。

　　甲方(公章)：_________ 乙方(公章)：_________

　　法定代表人(签字)：_________ 法定代表人(签字)：_________

　　_________年____月____日 _________年____月____日

工程设备租赁合同菁选（扩展6）

——工程设备租赁合同菁选

工程设备租赁合同精选15篇

　　随着人们法律观念的日益增强，合同的用途越来越广泛，签订合同能*衡双方当事人的*等地位。相信很多朋友都对拟合同感到非常苦恼吧，以下是小编精心整理的工程设备租赁合同，仅供参考，希望能够帮助到大家。

工程设备租赁合同1

　　承租方：_________________（以下简称甲方）

　　出租方：_________________（以下简称乙方）

　　根据法律有关规定，按照*等互利的原则，为明确甲、乙双方的权利义务，经双方协商一致，签订本合同。

　　第一条：工程地点、设备用途

　　1、工程地点：生态城项目部工地现场。

　　2、用途：根据施工现场作业要求。

　　第二条：租赁机械的名称、规格

　　1、_________________挖掘机一台。

　　2、进场时间：____________年____________月____________日。

　　第三条：机械操作人员

　　乙方为租赁机械配备操作手，并保证满足甲方施工进度要求，操作人员工资由乙方承担，甲方可安排操作人员的住宿，操作人员可在甲方员工食堂就餐，就餐费用按照甲方职工标准收取。

　　第四条：租赁期限

　　自____________年____________月____________日至甲方施工现场挖掘机工作内容结束，具体时间由甲方按照施工进度情况确定，期满后合同终止。

　　第五条：甲方的权利、义务

　　1、甲方有权根据工程施工需要安排乙方完成工作内容，乙方应服从甲方的安排，若乙方不服从甲方的工作安排，甲方有权单方解除本租赁协议。

　　2、乙方在工作过程中应遵守机械操作规程和甲方的安全生产、文明施工制度，若因乙方违规操作发生事故，乙方应承担事故后果及损失，甲方有权解除本租赁协议。

　　3、甲方授权现场专管人员进行机械工作时间登记，甲乙双方必须每天核对机械使用时间，经双方签字确认的工作时间作为计算租赁费的依据。

　　第六条：乙方的权利、义务

　　1、乙方应妥善保管和使用机械设备，因保管不善造成损坏、丢失以及司机操作不当给甲方造成损失的`，乙方应承担赔偿责任。

　　2、乙方负责机械租赁期间的日常保养工作，使其保持良好状态以保证甲方正常施工，保养发生的费用乙方自行承担。

　　3、乙方遵守甲方的各项规章制度，并负责办理机械及司机的一切保险，费用由乙方自行承担。

　　4、乙方必须无偿提供进程设备的安全检验证明及操作人员的操作资格证据。

　　5、乙方需授权专人在施工现场进行机械施工质量跟踪，记录工作时间，每天与甲方核对。

　　6、乙方操作人员不得谎报机械工作时间，如有发现甲方有权扣除当月机械租赁费并可单方解除本租赁协议。

　　第七条：其他事项

　　1、乙方驾驶员须服从甲方工作人员的调度指挥，对于不服从甲方指挥的，甲方有权进行每次____________—____________元以上的罚款。

　　2、乙方不及时履行机械设备的修缮义务，影响甲方正常施工，甲方可拒绝支付租赁费。

　　第八条：争议的解决

　　凡因履行本合同所发生的或与本合同有关的一切争议，甲、乙双方应通过友好协商解决；如果协商不能解决，应提交天津铁路运输法院诉讼解决。

　　第九条：合同生效

　　1、本合同自双方签字或盖章之日起生效。

　　2、本合同一式三份，甲方两份，乙方一份。

　　3、乙方向甲方提交身份证复印件等合法证据和有效联系方式。

　　承租方（甲方）：__________________出租方（乙方）：__________________

　　联系方式：_________________________联系方式：_________________________

　　____________年____________月____________日

工程设备租赁合同2

　　甲方(承租方)：

　　乙方(作业方)：

　　为了确保挖机在租赁过程中正常运行，经甲乙双方就挖机租赁有关事宜进行协商，特签订本合同。

　　一、甲方的权力和义务

　　l、甲方承担挖机的柴油消耗和随机配备工作人员的食宿，以及设备的保管。

　　2、甲方提供作业任务。

　　3、甲方负责挖机作业全面管理，合理制定施工计划。

　　二、乙方的权力和义务

　　l、提供8成新以上的挖机一台，机械操作手两名，确保车况正常，如因机械故障，月度内维修保养时间不得超除三天，若有超出甲方保留处罚的权力。

　　2、乙方自理挖机的维修配件和辅油开支，以及业务往返的差旅费用。

　　3、乙方应服从甲方的合理安排，真正做到安全高效，自理施工过程中自身人为造成的安全责任。

　　三、租赁期间作业时间规定：

　　租赁期间挖掘机的作业时间听从现场安排，工地视24小时均为工作时间，作业人员保证随叫随到。

　　四、进退场费用规定

　　甲方租赁乙方挖掘机期限不足2个月的，进出场费用由甲方承付;达到2个月以上(含2个月)的进场费由甲方承付，乙方负责出场费用。

　　五、租金计算

　　1.合同宗旨为月度租赁，但是为更好的充分利用和管理，按天计算。用挖斗的 元/月，用破碎锤的 元/月。

　　2.每月按27天计算，挖斗每天为 元/天，破碎锤 元/天。

　　3.天的计算。

　　甲方没有工作面，正常计日工，工长开据任务单。

　　甲方有工作面，由于乙方的原因(如机械故障)，不能作业的 ，一天内耽误2小时以内的'，不做扣除，工长出具任务单。耽误超过2小时在5小时以内的，扣除半天，按半天计算，工长出具任务单。如超出5小时，但又能及时工作的，有工长视工作情况而定。一天的开始从凌晨6点开始计算到次日凌晨6点。

　　六、租赁费用的计量与支付

　　1.计量。挖掘机司机每天从工长出开据任务单，每月25日前拿任务单到合同部开出结算单，然后到材料部、机械部、工区主任签字。

　　2.支付。

　　七、安全责任及设备保管

　　1、甲方必须提供安全的施工环境，正确指挥施工，如乙方觉得施工环境太差，工作难度太大，作业很不安全，可停止施工，待消除不安全因素后再施工。如甲方强行施工，造成设备及人员伤亡，甲方全部承担赔偿。

　　2、如出现甲乙双方事先没有预测的事故发生，造成设备损坏和人员伤亡，甲方承担责任。

　　3、属乙方挖机手责任，造成设备损失和人员伤亡由乙方承担责任。

　　4、乙方责任人员必须听从安排，积极、主动配合甲方责任人员的指挥，优质高效完成每天的工作，并遵守甲方的作业时间和规章制度。

　　5、挖机在租赁中如出现被盗或人为破坏甲方负责赔偿。

　　八、综上所述，甲、乙双方互相遵守，确保施工正常进行。本合同一式贰份，甲、乙双方各执一份，自签字之日起生效，每份都具有同等法律效力。

　　甲方(公章)：_________ 乙方(公章)：_________

　　法定代表人(签字)：_________ 法定代表人(签字)：_________

　　_________年____月____日 _________年____月____日

工程设备租赁合同3

　　承租方（简称甲方）：

　　出租方（简称乙方）：

　　因工程需要，甲方租用乙方工程机械设备，本着公正、公*、合理的原理，经双方友好协商，按《中华人民共和国合同法》的有关规定，达成如下协议：

　　一、设备：

　　数量：壹台，机械使用地点：

　　二、租赁期限（时间）：自__年__月__日起至__年__月__日止。工程机械设备的租赁以月租的方式出现。甲方不得以任何理由和任何形式改变月租方式。

　　三、租金及支付：月租，每月租金__元整（大写：__元）人民币，__工作时间为240小时/月，如果因甲方及其他非乙方原因造成停工、停产或气候原因以致完不成工作，均由甲方自行负责，乙方租金仍按月租标准计收，甲方应保证乙方按月累计2天的.维修时间，超出2天以上部分甲方则可扣除超出天数的租金。若月度使用不足240小时，仍按一个月租金计算支付。超出小时则按__元/小时进行结算。

　　四、甲方应该安排好机械作息时间，师傅一天工作9小时，超出9小时则补助司机加班费，每小时__元。

　　五、甲方不能按约定时间支付租金，乙方有权停机。停机期间视为设备正常工作，租金照收。甲方必须在月工作时间完成后10日内支付租金。

　　六、甲方无偿提供设备使用的燃料（柴油）和设备操作机手的食宿，甲方在租赁乙方机械期间机械所有权归乙方，甲方不得擅自转租或抵押。

　　七、机械设备只能由乙方指定的操作工操作，其他人员不得上机操作。所租机械退场时一次结清。

　　八、违约责任：由违约方负责。

　　九、本合同未尽事宜，双方友好协商解决。此合同一式两份，甲乙双方各执一份，双方签字之日起生效，机械退场办清退租手续，款项结清时，本合同自动失效。

　　甲方：_

　　乙方：

　　单位名称（签章）：__

　　单位名称（签章）：

　　联系电话：__

　　联系电话：

　　身份证号：__

　　身份证号：

　　合同签定地：

　　签订时间：年__月__日

工程设备租赁合同4

　　承租方：_________________有限公司（以下简称甲方）

　　法定代表人：_____________________

　　统一社会信用代码：_______________

　　通讯地址：_______________________

　　联系方式：_______________________

　　银行户头：_______________________

　　银行卡号：_______________________

　　出租方：__________________有限公司（以下简称乙方）

　　法定代表人：_____________________

　　统一社会信用代码：_______________

　　通讯地址：_______________________

　　联系方式：_______________________

　　签订地点：_______________________

　　机械名称及型号：_________________

　　签定日期：______年_____月_____日

　　根据《中华人民共和国合同法》，按照*等互利、自愿的原则，经双方协商一致，就工程机械租赁有关事项达成协议，签定本合同，双方愿共同遵守、履行：

　　一、合同标的约定

　　自________年__________月__________日起，至__________年______月________日止，甲方因施工需要，承租乙方下列设备，双方约定租金每月（大写）：______________________元（￥：________）；每月按30天计算，租期不足一个整月的，按实际天数计算，每天租金按月租金除以30计算。

　　表格：设备名称型号数量约定租金设备状况

　　设备名称规格型号数量租金设备（_元/每件）备注

　　二、双方的权利和义务

　　1、甲方按期付给乙方租金，对机械有监督使用权，在符合合同约定或国家规定的情况下，乙方必须服从甲方人员管理、听从安排和调配，积极配合甲方施工需要；如因不听从甲方人员调遣，造成甲方误工或引发质量问题，乙方应承担相应责任；

　　2、甲方只负责乙方机械的燃油费用，其他各种费用由乙方自己承担；

　　3、因甲方施工人员指挥不当或者其他原因造成的安全事故，由甲方承担安全责任；因乙方人员操作不当、粗心大意或者其他原因造成安全事故，由乙方承担安全事故的责任；

　　4、乙方必须保证机械性能良好，并配备足够的、具有相应操作资质证书的'操作人员操作机械；甲方负责安排乙方人员的食宿，生活用品自备；

　　5、乙方机械收工时必须停放在甲方指定位置，甲方负责乙方机械的停车安全，承担机械被偷盗的责任；

　　6、合同存续期间，甲方无权把机械设备转租第三方；乙方也不得把机械设备另租第三方；

　　7、甲方根据工程进展和需要，有权决定机械租赁期限、终止或续签本本合同，但必须提前三天通知对方；

　　8、工程结束、租赁期满，结清租赁费用前，乙方应向甲方提供国家正规税务发票或由甲方代扣税金。

　　三、运输方式及费用承担

　　机械进场时，甲方支付乙方单程进场运费______________元，退场费用由乙方自己负担。

　　四、其他约定事项

　　1、乙方应充分利用雨天或工程施工间隙维修、保养机械。设备的正常维修正常时间，每月累计不超过__________天（含________天），甲方照付租金，超过____________天，甲方不再承担维修时间的台班费用，因耽误时间而引发的机械费用，从乙方租金中扣除；

　　2、连续下雨________天（含______天），计机械租赁费；超出______天，不能正常使用机械的，不再计算租赁费用，从当月租赁费用中扣除；

　　3、每天应扣除的租金按月租金除以30天除计算；

　　4、其他事项：______________________________________________

　　五、违约责任

　　1、承租方延迟支付设备进场费或者延迟预付机械租费时，出租方设备将延迟进场功停机。

　　2、未经对方书面同意，任何一方不得中途变更或解除合同，任何一方违反本合同约定，都应向对方偿付本合同总租金20%的违约金。

　　3、承租方如不按期支付租费或违反本合同的任何条款时，出租方有权采取下列措施：

　　（1）要求承租方及时付清租费和其他费用，并要求承租方赔偿出租方的损失。

　　（2）终止本合同，收回租赁设备，并要求承租方赔偿出租方的一切损失。

　　六、合同生效方式

　　此合同一式二份，当事人双方各执一份，其他未尽事宜，双方应凭着协商的原则在国家法律、法规框架内处理。此合同双方签字认可后生效。

　　出租方（公章）：__________________承租方（公章）：__________________

　　法定代表人（签章）：_____________法定代表人（签章）：_____________

　　________年______月______日________年______月______日

工程设备租赁合同5

　　甲方（承租方）：

　　乙方（出租方）：

　　甲方租用乙方机械设备，经双方共同协商，达成如下协议：

　　1、 在租赁期间甲方租凭的设备如果造成丢失或者毁坏，按原价的80%赔偿。

　　2、机械设备名称、型号、数量： 装载机、发电机、塔式起重机、挖掘机、*板振捣器、氧气乙炔焊、塔式起重机、移动式柴油空压机、砂浆搅拌机、交流电焊机、钢筋切割机等，具体数量详见租赁清单

　　3、租凭时间： XX年00月00日——XX年00月0日

　　4、施工地点：

　　5、财务结算方式：

　　（1）计费方式及单价： 见租凭设备表

　　（2）甲方必须在规定的期限内付款，如逾期未付，乙方有权单方面终止合同的执行，所造成的一切损失由甲方负责，由此产生的设备停机费用由甲方照常支付给乙方。

　　6、有关约定：

　　（1） 乙 方负责提供设备操作者，操作者必须持证上岗，严格按照设备操作规程作业，并负责设备的日常维修保养工作。

　　（2）设备租凭期间，设备操作者的食宿由 甲 方负责。

　　（3）设备租凭期间，设备的燃油费、耗电费由 甲 方负责。

　　7、甲方责任：

　　（1）甲方必须为乙方设备的进场做好准备，提供必要的进场条件。

　　（2）甲方必须有专人负责指导设备的施工产生，但不能违章指挥，若由甲方人员违规指挥造成的一切损失由甲方负责。

　　（3）甲方应负责设备的安全工作，若由甲方保卫工作不到位造成设备及其零备件的.丢失由甲方负责。

　　8、乙方复杂：

　　（1）乙方应保证进入施工现场的机械设备技术性能完好。

　　（2）进入施工现场的乙方工作人员必须遵守甲方的有关规章制度。若由乙方提供设备操作者，操作者必须积极配合甲方有关负责人的指挥作业，并遵守甲方的工作时间和工作安排，但有权对有关违章指挥提出异议。

　　（3）若乙方机械设备出现故障，乙方应积极组织人员进行抢修。若由此影响甲方施工三天以上的，经双方签认后，可免签当日台班费。

　　9、未尽事宜，由双方协商解决。协商不成，诉诸法律解决。

　　10、本合同经双手签字盖章后生效。本合同共四份，双方各执二份。

　　甲方： 乙方：

　　负责人： 负责人：

　　经办人： 经办人：

　　签订日期： 年 月 日

工程设备租赁合同6

　　甲方：_________________

　　乙方：_________________

　　因工程需要，甲方租用乙方工程机械设备，本着公正、公*、合理的.原理，经双方友好协商，按《中华人民共和国合同法》的有关规定，达成如下协议：

　　一、设备型号：数量：

　　二、租赁期限（时间）：工程机械设备的租赁方式为月租。甲乙双方不得以任何理由和任何形式改变月租方式。

　　三、租金及支付：月租，每月租金元整（大写：_____元）人民币，如果因甲方及其他非乙方原因造成停工、停产或气候原因以致完不成工作，均由甲方自行负责，乙方租金仍按月租标准计收。

　　四、甲方应该安排好机械作息时间。

　　五、甲方在租赁乙方机械期间机械所有权归乙方，甲方不得擅自转租或抵押。

　　六、机械设备只能由乙方指定的操作工操作，其他人员不得上机操作。

　　七、违约责任：由违约方负责。

　　八、本合同未尽事宜，双方友好协商解决。此合同一式两份，甲乙双方各执一份，双方签字之日起生效，机械退场办清退租手续，款项结清时，本合同自动失效。

　　甲方：_________________乙方：_________________

　　日期：_________________日期：_________________

工程设备租赁合同7

　　出租方（甲方）：____________

　　承租方（乙方）：____________

　　根据《中华人民共和国合同法》的规定，经双方协商一致，就乙方向甲方承租以下设备达成协议：

　　一、工程承包范围：

　　机械*整清理土石方，挖转运土方，以及甲方指定场地内机械土石方回填。

　　二、承包方式与结算方式：

　　1、承包方式：本承包范围内工程采用包工包料、包机械设备、包安全、包质量、包工期、包文明施工、包管理费用等一切费用进行承包。

　　2、施工内容：乙方确保施工机械、车辆满足甲方的施工进度要求，作好施工机械和车辆检测保养，确保安全施工并达到相关文明施工要求。

　　3、合同价款：合同总价款约为______万元（大写：______万元），实际以双方最后结算为准。采用综合单价包干、工程量依据甲方的`确认量按实计算。

　　三、工期：

　　实际开工日期：按甲方的施工进度计划要求进行施工，并按甲方要求的施工部位和完成时间穿*行施工。

　　四、质量标准：

　　工程质量标准：按甲方的指令施工。并确保基坑周边建筑、马路、地下管线的安全，配合基坑支护全过程的施工。

　　五、付款方法：

　　待全部工程竣工完成后10天内一次性付清。

　　六、其它：

　　1、本合未尽事宜，双方协商解决，发生纠纷协商不成时，可向甲方企业工商注册所在地*起诉。

　　2、本合同一式肆份，甲、乙双方各执贰份，自双方签字盖章后生效，工程竣工验收后结清总造价工程款之日起自然失效。

　　发包人（盖章）：____________

　　承包人（盖章）：____________

　　代表人：____________

　　代表人：____________

　　日期：____________

　　日期：____________

　　电话：____________

　　电话：____________

工程设备租赁合同8

　　甲方：_________（以下简称：出租方）

　　乙方：_________（以下简称：承租方）

　　根据《中华人民共和国合同法》及有关规定，为明确设备租费双方的权利和义务，经双方协商，待订立本合同，以便共同遵守：

　　第一条　设备名称、型号、规格及数量：____________________。

　　第二条　租赁期限

　　_________年_________月_________日至_________年_________月_________日止。合同期满如需要继续租用，应在本合同期满前十五日内，重新签订合同或办理续租手续，否则出租方有权将设备另行安排。

　　第三条　工程项目，工作内容和施工地点

　　3.1.工程项目：_________

　　3.2.工作内容：_________

　　3.3.施工地点：_________

　　第四条　租赁方式及所有权

　　4.1.租赁方式：本设备的租赁由出租方配备操作人员。负责设备的操作和维护保养工作。

　　4.2.租赁设备的所有权：合同附件所列租赁设备的所有权属于出租方，承租方对租赁机械只享有租赁期间的使用权，没有设备的所有权。

　　4.3.未经出租方同意，承租方不得在设备上随意增加或减少部件，也不得以任何理由对设备进行抵押，否则由此造成的全部后果由承租方承担。

　　第五条　租赁价格计费时间及租费的签认

　　5。1.租赁价格：本设备按每月_________元（大写：_________）收取租赁费，以后使用时间，按三十个日历天数计算壹个月租费，最后使用时间，不足整月部分按每日历天_________元收取租赁费。

　　5。2。租赁计费起止时间

　　5。2。1。_________年_________月_________日为本次设备租赁的计费开始时间，如果设备到达工地后承租方仍不开工，租赁时间照常计算

　　5。2。2。在机械租赁期间，因承租方原因或自然原因造成的机械停工，也按日历天数照常计算，承租方未按合同规定期限预付租费而停机，也按日历天数照常计算机械租赁计费时间。

　　5。2。3。机械退租时，承租方必须向出租方发出书面通知，出租方接到书面通知并认可的退租日期为本次的计费结束时间。

　　5。3。运转时间及租费有签认：机械到达工地之日属出租方原因若不能发电施工不作计费，承租方必须办理到达日期的签收手续。租赁计费时间开始后，双方每月签认一次机械租赁费。最后一次为退租之日。

　　5。4。机械的进退场费：机械的进出场运输由出租方负责办理，承租方协助装卸车。机械的进出场费全部由承租方承担。

　　第六条　付款方式

　　6。1。设备发运之前，承租方须先预付给出租方一个月的租费_________（大写_________元整）及设备返程运费_________（大写_________）共计_________。

　　6。2。以后按每月预付一次租费，每次要在上次预付租金所能租用机械到期前五日预付下一个月租费。

　　第七条　双方义务和责任

　　7。1。出租方的义务和责任

　　7。1。1。密切配合承租方的施工生产，满足承租方施工要求。服从承租方施工人员的施工安排，但有权拒绝承租方的违章指挥。

　　7。1。2。负责配备设备操作，维护人员，负责设备的操作，日常维护保养和故障的处理，确保机械技术状态完好。如因故障造成单次连续停机超过三天以上，则超过的天数不收台班费。

　　7。1。3。负责操作人员的工资及设备维修配件

　　7。1。4。与承租方共同办理机械设备的租费签认工作。

　　7。2。承租方的义务和责任

　　7。2。1。负责工作期间租赁机械和操作司机的安全，严禁违章指挥，如违章指挥造成机械化和人员的损伤，承租方承担一切责任损失。

　　7。2。2。免费提供出租方操作司机的食宿。承担司机加班费及施工补助。

　　7。2。3。负责租赁设备的进场签认及每月租费的签认工作，负责租费的及时支付。

　　7。2。4。负责租赁期间设备保护及看守，确保发电机安全。

　　7。2。5。提供合格的燃油及润滑油。因燃油不合格，司机有权不加油，造成的停机损失由承租方承担。

　　7。2。6。租赁期间，如出租方购买零配件及材料，承租方应提供交通方便，所需资金在承租方挂支，在租费中抵扣。

　　7。2。7。负责租赁机械进出场运费，负责运输安全，承担运输费用及保险费。

　　第八条　租赁机械的毁损和灭失

　　8。1。承租方承担在租赁期内发生的承租方责任租赁机械的毁损（正常损耗不在此内）和灭失的'风险。由不可抗力的原因不能履行合同或造成损失时双方根实际情况协商解决。

　　8。2。在租赁机械发生毁损和灭失时，承租方应立即通知出租方，出租方有权选择下列方式之一，由承租方负责处理并承担其一切费用。

　　8。2。1。将租赁机械复原或修理至完全能正常使用的状态。

　　8。2。2。更换与租赁机械同等型号，性能的部件或配件使其能正常使用。

　　8。2。3。当租赁机械毁损功灭失至无法修理的程度时，承租方应按合同附件一之规定的损失赔偿金额，赔偿出租方。

　　第九条　违约责任

　　9。1。承租方延迟支付设备进场费或者延迟预付机械租费时，出租方设备将延迟进场功停机。

　　9。2。未经对方书面同意，任何一方不得中途变更或解除合同，任何一方违反本合同约定，都应向对方偿付本合同总租金20%的违约金。

　　9。3。承租方如不按期支付租费或违反本合同的任何条款时，出租方有权采取下列措施：

　　9。3。1。要求承租方及时付清租费和其他费用，并要求承租方赔偿出租方的损失。

　　9。3。2。终止本合同，收回租赁设备，并要求承租方赔偿出租方的一切损失。

　　第十条　本合同的附件

　　本合同的附件是本合同不可分割的组成部分，与本合同正文具有同等法律效力。本合同附件包括租赁合同附件一，租赁机械发运及到达签认收据，双方签认的机械租赁费。及双方通过协商做出的补充规定。

　　第十一条　争议解决

　　本合同如发生争议，当事人双方应及时协商解决，协商不成时，任何一方均可请业务主管机关调解，也可向人民法院起诉。

　　第十二条　本合同签字，盖章生效，合同一式四份，双方各持二份。

　　出租方（盖章）：_________　　　　　承租方（盖章）：_________

　　负责人（签字）：_________　　　　　负责人（签字）：_________

　　_________年____月____日　　　　　　_________年____月____日

工程设备租赁合同9

　　出租方：（简称甲方）

　　承租方：（简称乙方）

　　乙方因工程需要向甲方承租垂直运输设备：施工人货电梯。 甲乙双方为明确设备租赁的权利及义务，经共同协商，订立以下几条款以便双方共同遵守执行。

　　一、 设备名称、数量及设备租赁交接地点、使用地方。

　　1、 设备名称：

　　2、 租赁数量：

　　3、 租赁设备交接地点：

　　租赁使用地点：

　　4、 设备使用高度：

　　二、 租赁期限及日期：

　　1、 租赁期限自 年 月 日起至使用完毕停用为止。乙方若超期使用，可续签补充协议，但必须提前十五天通知甲方，办理续租手续。

　　2、 租赁日期：合同经双方签字盖章生效后于 年 月 日安装验收，或安装三天后开始计算租赁费至设备租赁结束停用为止。

　　三、租赁期设备的维修，保养与其它：

　　1、设备租赁期间维护保修工作由甲方承担。维修一般工作必须在四小时内完成，机构换件不超过8小时，特殊故障在24小时完成，未能解决的扣除相应租赁费。

　　2、甲方设备进入乙方现场后，乙方有义务协助甲方保管好设备的各种附件，并由乙方提供库房一间用于保管。若发生损坏或丢失由乙方承担并负责赔偿。

　　3、 租赁设备的操作人员每台三人。（工资由乙方承担）

　　4、租赁设备的操作由乙方负责，费用由乙方支付，由于操作不当发生的安全事故由乙方负责，所发生的费用由乙方承担。由于违章指挥所发生的费用有责任方承担。

　　5、甲方设备进入乙方现场后，乙方应安排好设备及各种附件保管和管理工作。

　　四、甲乙双方责任

　　1、乙方负责设备的基础施工，基础必须符合设备的参数要求，满足设备的使用性能，若因基础问题（未按甲方提供的数据施工）所造成的一切损失由乙方负责，造成甲方设备损失由乙方承担。如因甲方所提供的数据错误，所造成的损失由甲方承担。

　　2、乙方不得对所租的甲方设备进行销售、转让、改制、转租、抵押或有其它任何侵害甲方的所有权的行为。甲方有权检查设备的`完好情况，乙方应提供一切方便。

　　3、租赁设备的报验费由甲方承担。

　　4、租赁设备纳入乙方设备管理范围。

　　5、乙方提供必要的安装场地、电源及道路畅通工作，协助甲方做好设备的垂直度、水*度的观测，电梯附墙安装孔由项目负责，使之符合规范要求。

　　6、乙方负责教育员工不要乱动设备，未经甲方许可动用设备所造成的安全事故及设备损坏由责任方负责。

　　7、甲方负责提供必要的食、宿便利条件。

　　8、甲方操作人员听从乙方的正常工作安排管理，如甲方操作人员不听从乙方的正常安排，乙方有权退回更换人员，并赔偿相应的损失。

　　9、甲方租赁设备由乙方调度，人员24小时听从乙方安排管理指挥。

　　10、甲乙双方在施工前要认真勘察现场，工程项目应由甲方按乙方的要求自行编制施工安装方案，并指定有针对性的安全技术措施，甲方必须严格按乙方的要求，纳入乙方安全体系管理及规范管理。

　　五、违约责任

　　未经双方同意，任何一方不得中途变更或销除合同，违约方按经济合同法的有关款承担违约责任。

　　本合同一经签定，对甲、乙双方具有同等法律约束效力。未尽事宜由甲、乙双方协商解决。

　　本合同一式四份，甲、乙双方各执二份，双方签字盖章生效。

　　甲方（盖章）

　　乙方（盖章）

　　甲方代表：

　　乙方代表：

　　日期： 年 月 日

　　日期： 年 月 日

工程设备租赁合同10

　　出租方：(以下简称甲方)__________________________________________

　　承租方：(以下简称乙方)__________________________________________

　　依据《合同法》的有关规则，为清晰甲、乙两边的权力职责，依照*等互利、诚实信用的准则,经两边洽谈一致，特签定本合同。

　　第一条、租借物的称号、数量、用处：

　　乙方租借甲方机械设备用于_________________________________________。

　　乙方租借甲方机械设备为：

　　设备类型数量产地编号现值租金/月

　　第二条、租借期限

　　乙方自______年____月____日起租借甲方机械设备至______年_____月____日止。合同期满乙方如需持续租借，应在本合同期满前十日内，与甲方重新签定合同。如未续签合同也未交还机械设备，视甲方持续租借机械，本合同除租借期限变为不定期外，其他条款持续收效，但甲方有权随时终止租借联系，并回收机械。

　　第三条、租金的核算和付出

　　1、租金每月为(大写) 元(小写 元)，按月核算，每月提早五天付出。对首月施工缺乏月的按月核算租金，末月施工超越25天(含25天)以足月核算租金，未超25天则按日核算租金，每日租金按月租金除以30天核算。

　　2、租借期间准则上每天均匀作业时刻不超越 小时(折合1个台班)，每月累计不得超越___小时(甲方免收租金天数对应的台班时刻不计入累计时刻)，确因作业所需超出____小时部分应视为加班，按超出作业小时数计收加班租借费，每小时租金按月租金除以240小时核算。

　　3、如因乙方或工地施工方或气候原因形成**或者作业时刻削减等原因，除非合同还有约好外，皆不影响租金的核算，乙方仍要依约付出租金。

　　4、租金付款办法为：①现金( );②现汇( )。甲方收到后开收款收据。

　　第四条、租借机械的交货和检验

　　1、租借机械在交货地址，由甲方向乙方(或其代理人)交货。因不能预见、不能避免并不能克服的客观情况形成租借机械推迟交货时，甲方不承当职责。

　　2、乙方应自收货时及时在交货地址查看检验租借机械，一起将签收盖章后的租借机械的检检验据交给甲方。

　　3、假如乙方未按前款规则办理检验，甲方则视为租借机械已在完好状况下由乙方检验结束，并视同乙方现已将租借机械的检检验据交给给甲方。

　　4、假如乙方在检验时发现租借机械的类型、标准、数量和技能功能等有不符、不良或瑕疵等归于甲方的职责时，乙方应在交货当天，最迟不超越交货日期三天内，当即将上述情况书面告诉甲方，由甲方担任处理，不然，视为租借机械契合本合同及附件的`约好要求。

　　第五条、租借机械的运用、修理、保养和费用承当

　　1、租借机械在租借期内由乙方运用。乙方应担任日常燃油及辅油、修理、保养，使设备坚持杰出的运用状况，费用由乙方承当。修理一次需替换的零配件_______元以下由乙方担任承当，在_______元以上由甲方担任承当。

　　2、作业过程中乙方若不能对设备故障进行扫除，应及时告诉甲方进行修理。正常修理一般不超越三天，租金不予扣减。如超越三天，超出的天数不核算租金，但有必要有甲方机手(操作手)的签字认可。

　　3、租借机械在装置、保管、运用等过程中，致使第三者遭受丢失时，由乙方对此承当悉数职责。

　　4、租借机械在装置、保管、运用等过程中发作的悉数费用、税款，均由乙方承当。

　　5、机械租借期间，乙方未征得甲方的书面赞同不得搬运作业地址。

　　第六条、租借机械的运送办法及运费的承当

　　1、乙方指定运送办法为：①汽运( );②铁运( )。

　　乙方租借甲方机械，如租期缺乏 个月，乙方承当双程(进场及返程)运费，如租期在 个月以上，则租借机械的进离场的运费由甲、乙两边各承当一半，即进场费由乙方承当，离场费用由甲方承当。

　　第七条、甲方的权力和职责

　　1、甲方按约好交给租借机械，并在租借期限内确保租借物契合约好用处。

　　2、甲方应确保租借物在租借期限不被第三人建议权力。

　　3、甲方为租借机械装备操作手____名，其每人工资_____元/月，由_____方担任承当，并担任组织操作手的食宿，其食宿费用由_____方担任承当。机械操作手不承当施工技能职责，但有必要遵守乙方的办理，遵守乙方的规章制度，按乙方的要求进行施工。

　　4、乙方付出悉数的租金后，甲方应供给在其所在地开具的的应税发票。

　　第八条、乙方的权力和职责

　　1、乙方有必要按合同约好付出租金。

　　2、在租借期间，本合同所列租借机械的所有权归于甲方。乙方对租借机械只要运用权，没有所有权。乙方在占有、运用租借机械期间，非因甲方原因导致的危险和职责(如查封、扣押、被盗、被损毁、灭失或乙方包含工地施工方指挥有误等)由乙方负悉数职责(被盗、被损毁、灭失的应按机械的购买价格予以补偿)。租借期间发作的人身伤害事故应由乙方承当悉数补偿职责。

　　3、乙方有权按约好的办法、地址和租借物的性质运用租借物。设备进离场时，乙方应供给无偿的人工机械效劳，离场时有必要给甲方签署设备离场证明。若乙方未实行签字手续，离场时刻则以机械操作手或运送单位(运送司机)承认的离场时刻为准。

　　4、乙方在租借期间应妥善保管租借物，未经甲方书面赞同，乙方不得在租借物上增加或撤除零部件。

　　5、在租借期间，乙方如将租借机械转租给第三人，有必要征得甲方书面赞同。

　　6、乙方不得以任何理由对设备进行典当，不然形成的悉数结果由乙方承当。

　　7、未经甲方书面赞同，乙方不得告贷给甲方机械操作手，不然甲方概不认可。

　　第九条、违约职责

　　1、在租借期间，如租借物被第三人建议权力，甲方应承当因而给乙方形成的悉数丢失。

　　2、乙方有必要按合同约好付出租金，不然，甲方有权停机待款，但停机期间依然核算租金。如乙方付款后持续租(使)用，停机期间所形成的丢失均由乙方担任。

　　3、在租借期间，乙方如未征得甲方书面赞同将租借机械转租给第三人，甲方除有权直接免除合同，要求乙方付出转租期间的租金外，还有权要求乙方承当转租期间租金20%的违约金。

　　4、未经对方赞同，任何一方不得半途改变或违法免除本合同;任何一方若有违背，都应向对方偿付本合同总租金额____%的违约金。

　　5、乙方未按合同约好付出租金时，甲方有权采纳下列办法：

　　(1)要求乙方及时付清租金和其他费用，并由乙方每逾期一日按所欠租金万分之五付出违约金，直至悉数付出结束。如违约金缺乏以补偿甲方的实践丢失，则乙方应按实践丢失向甲方承当补偿职责;

　　(2)乙方如逾期五日仍未付清所欠租金，甲方有权终止本合同，乙方应偿还租借机械，不然应补偿给甲方形成的悉数丢失(包含返程运费)。

　　第十条、争议的处理

　　凡因实行本合同所发作的或与本合同有关的悉数争议，甲、乙两边应经过友爱洽谈处理;假如洽谈不能处理，由甲方所在地法院判决。如因乙方欠付租金而产生纠纷，则甲方所聘律师费、交通费、食宿费等费用皆由乙方承当。

　　第十一条、未尽事宜，两边另行洽谈处理，本协议一式两份，甲乙两边各执一份，两边签字盖章后收效。

　　出租方(甲方)： 承租方(乙方)：

　　托付代理人： 托付代理人：

工程设备租赁合同11

　　出租人(甲方)：

　　承租人(乙方)：

　　根据《中华人民共和国合同法》的有关规定，按照*等互利的原则，为明确出租人与承租人的权利义务，经双方协商一致，签订本合同。

　　第一条租赁物资的`品名、规格、数量、质量：

　　第二条租赁物资的用途及使用方法：

　　第三条设备租赁期限：自 年 月 日至 年 月 日。因雨天或其他不可抗因素导致无法施工，工期顺延。承租人因工程需要延长租期，应在合同届满前10日内，重新签订合同。

　　第四条租金、租金支计算方式：收取租金的标准：

　　第五条租金的支付方式和期限：租金结算方式全部采用现金方式结算，每月30日结算租金。

　　第六条燃油由乙方提供正规中石油或中石化燃油。

　　第七条由甲方提供驾驶员1名，工资由甲方提供，食宿由乙方负责。

　　第八条本合同一式两份，甲乙双方各持一份。

　　第九条争议的解决：设备租赁过程中，出现本合同未尽事项双方发生争议的，双方协商解决，协商未能达成一致的交由工程所在地区法院管辖。

　　甲方(公章)：_________

　　乙方(公章)：_________

　　法定代表人(签字)：_________

　　法定代表人(签字)：_________

　　_________年____月____日

　　_________年____月____日

工程设备租赁合同12

　　出租方（甲方）：___________________

　　承租方（乙方）：___________________

　　根据《中华人民共和国合同法》的规定，经双方协商一致，就乙方向甲方承租以下设备达成协议：

　　一、设备的使用地点及工程情况

　　____________________________________

　　二、租赁设备概况

　　设备名称：_____________________

　　规格型号：_____________________

　　数量（台）：___________________

　　随机人员（人数）：_____________

　　机手补助：_____________________

　　租赁金额：_____________________

　　三、设备的所有权

　　本合同所列的所有租赁设备的所有权属于出租方，承租方对租赁设备机械只享受租赁期间的使用权，没有对设备的转租权。承租方不得以任何理由对设备进行抵押，否则造成的全部后果由承租方承担。

　　四、甲方的基本责任

　　1、提供技术型良好的设备。

　　2、设备进入乙方施工现场厚，甲方机手服从乙方施工管理人员的调度与指挥，并遵守乙方施工现场的规章制度。

　　3、甲方机手应该按设备操作规程施工。

　　五、乙方的基本职责

　　1、为甲方机手提供食宿。

　　2、乙方负责设备在施工现场的看护并保证设备。人员的安全。由乙方原因造成的设备损坏或丢失，由乙方负责赔偿。

　　3、乙方不得强迫甲方机手违章作业或超负荷工作。

　　4、乙方应在交货地点检查验收租赁机械设备，同时将签收盖章后的机械租赁收据交给甲方

　　5、乙方对甲方进入施工现场的机手要进行安全培训。

　　六、结算方式及相关事宜

　　1、租赁期间：自_________年_________月_________日至_________年_________月_________日，开始计算租金。如乙方提前使用，则从使用日期开始计算租金。租赁期满，乙方将设备完好交给甲方后，办理退场手续。如乙方继续租用需签订续租合同，续租不足一个月时，租赁费按实际天数计算。

　　2、结算方式：设备租赁费按包月计算，首月_________万元/月，次月_______万元/月，第三月______万元/月，第四月______万元/月，第五月______万元/月，第六月______万元/月，乙方在甲方确认设备后向甲方支付首月租金______万元，并且完全支付进场和反程运费押金______元后办理提货手续。反程运费押金在租赁期满三个月时从当月租金中扣除。乙方应在每月提前五日向甲方交付下月租金。如到期未付租金，甲方有权停机或将设备撤场，所造成的损失由乙方承担。本设备按月结算。如使用不足一个月，按整月结算。超过一个月以上，超出部分按天计算（元/天）。

　　3、运费的承担：设备的进场费用由乙方承担，退场费用由甲方承担。如租期不足三月，则退场费由乙方承担，乙方应在设备退场前五日内通知甲方。

　　4、工作时间：每月工作时间不得超过______小时，超出部分按______小时折合一天计算机械租金和机手加班费。

　　5、油料提供：乙方负责提供在租赁期间内设备运行所需的符合运行标准的.油料，否则造成的停机损失由乙方承担。

　　6、设备维修：乙方应协助甲方机手作好设备的维修工作，所付的维修费用用以甲方机手签字为准每月每台维修费超过______元以上的部分由甲方承担，______元以下的部分由乙方承担。另乙方承担摊铺机叶片。滤芯等低值易耗品的费用。

　　7、设备因故障造成的停工每月累计布超过______天（维修时累计______小时折合一天），若超出三天，则超出的天数不计租赁费。

　　8、设备租赁期间，乙方如需转移工地施工，必须征得甲方得书面同意，并保证甲方设备在该协议结束后返回。

　　七、本合同的附件时本合同不可分割的组成部分，与本合同具有同等的法律效力。本合同附件包括：租赁合同附表。租赁机械收据。及甲。乙双方通过协商做出的补充规定。

　　八、争议的解决：______________________________

　　有关本合同的一切争议，甲。乙双方应根据《中华人民共和国合同法》及其他相关法律的有关条款友好协商解决。如协商不成，提交甲方所在地的仲裁委员会，根据仲裁的有关程序进行仲裁裁决。仲裁费和胜诉方的律师费由败诉方承担。

　　九、本合同一式二份，由甲。乙双方各执一份。甲乙双方签字盖章（合同章）之日起生效。

　　十、如本合同未加盖甲方合同章，则视为无效合同。

　　甲方：______________________________

　　法人代表：__________________________

　　委托代理人：________________________

　　地址：______________________________

　　电话：______________________________

　　传真：______________________________

　　开户行：____________________________

　　帐号：______________________________

　　乙方：______________________________

　　法人代表：__________________________

　　委托代理人：________________________

　　地址：______________________________

　　电话：______________________________

　　传真：______________________________

　　开户行：____________________________

　　帐号：______________________________

工程设备租赁合同13

　　承租方（简称甲方）：

　　出租方（简称乙方）：

　　因工程需要，甲方租用乙方工程机械设备，本着公正、公*、合理的'原理，经双方友好协商，按《中华人民共和国合同法》的有关规定，达成如下协议：

　　一、 设备型号： 数量：

　　二、租赁期限（时间）：

　　工程机械设备的租赁方式为月租。甲乙双方不得以任何理由和任何形式改变月租方式。

　　三、租金及支付：

　　月租，每月租金 元整（大写：_____元）人民币，如果因甲方及其他非乙方原因造成停工、停产或气候原因以致完不成工作，均由甲方自行负责，乙方租金仍按月租标准计收。

　　四、甲方应该安排好机械作息时间。

　　五、甲方在租赁乙方机械期间机械所有权归乙方，甲方不得擅自转租或抵押。

　　六、机械设备只能由乙方指定的操作工操作，其他人员不得上机操作。

　　七、违约责任：由违约方负责。

　　八、本合同未尽事宜，双方友好协商解决。

　　此合同一式两份，甲乙双方各执一份，双方签字之日起生效，机械退场办清退租手续，款项结清时，本合同自动失效。

　　甲方（公章）：_________ 乙方（公章）：_________

　　法定代表人（签字）：_________ 法定代表人（签字）：_________

　　_________年____月____日 _________年____月____日

工程设备租赁合同14

　　出租方（甲方）：____________

　　承租方（乙方）：____________

　　根据《中华人民共和国合同法》的规定，经双方协商一致，就乙方向甲方承租以下设备达成协议：

　　一、工程承包范围：

　　机械*整清理土石方，挖转运土方，以及甲方指定场地内机械土石方回填。

　　二、承包方式与结算方式：

　　1、承包方式：本承包范围内工程采用包工包料、包机械设备、包安全、包质量、包工期、包文明施工、包管理费用等一切费用进行承包。

　　2、施工内容：乙方确保施工机械、车辆满足甲方的`施工进度要求，作好施工机械和车辆检测保养，确保安全施工并达到相关文明施工要求。

　　3、合同价款：合同总价款约为______万元（大写：______万元），实际以双方最后结算为准。采用综合单价包干、工程量依据甲方的确认量按实计算。

　　三、工期：

　　实际开工日期：按甲方的施工进度计划要求进行施工，并按甲方要求的施工部位和完成时间穿**行施工。

　　四、质量标准：

　　工程质量标准：按甲方的指令施工。并确保基坑周边建筑、马路、地下管线的安全，配合基坑支护全过程的施工。

　　五、付款方法：待全部工程竣工完成后10天内一次性付清。

　　六、其它：

　　1、本合未尽事宜，双方协商解决，发生纠纷协商不成时，可向甲方企业工商注册所在地人民法院起诉。

　　2、本合同一式肆份，甲、乙双方各执贰份，自双方签字盖章后生效，工程竣工验收后结清总造价工程款之日起自然失效。

　　发包人（盖章）：____________承包人（盖章）：____________

　　代表人：____________代表人：____________

　　日期：____________日期：____________

　　电话：____________电话：____________

工程设备租赁合同15

　　出租方：(以下简称甲方)

　　承租方： (以下简称乙方)

　　根据《中华人民共和国经济合同法》及有关法律、法规规定，双方本着*等互利原则，以严守合同、信誉至上为准则，经充分协商签订以下合同。

　　第一条 甲方同意将下列表中应由乙方支付给甲方费用租赁物资租赁给乙方使用，其租赁数量以甲方收、发货明细表实数为准，租金计算以收、发货明细表或出库单、花码单签收时间为起止时间。

　　1、所租物资须按每米钢管配一套扣件进行配套。

　　2、赔偿费如不执行上表单价，结算时钢管可按重庆新生机电有限公司(即二监狱)销售价赔偿，损坏扣件按市场价赔偿，运费、下车费则按实际结算。

　　第二条 乙方所租上表物资，须向甲方提供盖有鲜章营业执照复印件、法人委托书(或担保书)、受托人(或经办人)身份证复印件，并按租赁物数量多少向甲方缴纳押金 元(大写： )。押金不得中途抵扣租金，不计利息，办理结算时在完清各项手续后方能退还。

　　第三条 租赁期限不得少于一个月，但最长不得超过乙方当时单个工程结束时间。租赁期不足一个月按一个月(30天)计算，一个月及其以上按实际天数计算，法定节假日除春节三天不计租金外，其余照计。

　　第四条 乙方每月底必须向甲方以转账或现金方式付清当月全部租金，不得拖欠，否则，甲方有权终止合同，收回租赁各种物资，原租金、赔偿费、上下车费，乙方应按实支付。

　　第五条 乙方对甲方出库物资应进行当场检查验收，凡不符质量标准物资应当场拒收，否则，由此而造成大小安全事故或其它经济损失与甲方无关。

　　第六条 违约责任

　　1、甲乙双方违反本合同有关规定均属违约，违约方应按租金总额30%支付违约金给守约方。

　　2、乙方应在每月底前按时支付租金，反之则从次月起每天按应付租金总额3%向甲方支付违约金。

　　第七条 赔偿约定

　　1、乙方不得私自转借、转租甲方物资，一经发现，其租金按原租金五倍赔偿。

　　2、租赁物资如有丢失或损坏(如钢管压扁、断裂、孔洞、反翘变形、扣件破裂、缺损以及改变原样物资规格、尺寸等)应按本合同第一条表列物资约定赔偿价格赔偿或按归还当时市场价赔偿。

　　3、租赁物资送还时，乙方必须按本合同第一条表列金额向甲方赔偿一次性维修费(如除锈、清污、机油、防锈漆、人工费及原材料费等)。

　　4、乙方未还清所租物资前，不论使用与否，均视为在租，不能中断租金，须续算至还清甲方物资或照价全额赔偿其短少数量后为止。

　　第八条 乙方提货或返还物资时，必须提前一天通知甲方，乙方在甲方指定地点自提或交还，其上、下车搬运费按每吨钢管 元，扣件 元，由乙方承担。

　　第九条 其它：

　　第十条本合同一式二份，每份共2页，甲、乙双方各执一份，具有同等法律效力，自签订之日起生效。更改之处需经双方签章认可，否则无效。本合同纠纷由双方协商解决，直至诉讼到甲方所在地人民法院。

　　甲方(公章)：_________ 乙方(公章)：_________

　　法定代表人(签字)：_________ 法定代表人(签字)：_________

　　_________年____月____日 _________年____月____日