甲方:
乙方:
甲方将钻孔工程施工委托乙方进行,双方根据《中华人民共和国民法典》和《建设安装工程承包合同条列》等有关规定,签订本合同,双方共同遵守。
一、工程名称:
河北__公司场地爆破钻孔工程。
二、工程地点:
河北__公司院内。
三、工程范围:
钻孔(钻孔直径80)。
四、承包方式:
甲方仅提供施工用水、电。
五、工程价款:
钻孔:包干价32元。
工程总价:以工程量实际发生量为结算依据,含税,现金结算。
七、付款方式:
本合同签订后,预付款无,工程完工验收合格后开具全额当地发票,付清全部工程款。
八、双方责任:
1、甲方提供施工用水、电;
2、甲方按照国家施工规范、施工标准验收;
3、乙方进场前必须与甲方安环处签订安全施工协议,动力处签订安全用电协议。
4、乙方施工用材料必须有合格证、材质单及化验单,双方现场验收合格后方可使用,否则由此造成的一切损失由乙方承担;
5、乙方必须按照国家施工规范施工;
6、乙方在施工过程中造成甲方设备损坏及相关损失由乙方承担;
7、乙方在施工过程中发生任何伤亡事故,造成的一切经济损失均由乙方承担;
8、乙方必须遵守甲方的.各种规章制度,服从甲方的管理;
9、乙方施工场地必须清洁,物品摆放有序,废料定点堆放。
九、施工工期:
按甲方要求,由甲方原因工期顺延。
十、本合同一式六份,经双方签字盖章后生效。
甲方(公章):_________
乙方(公章):_________
法定代表人(签字):_________
法定代表人(签字):_________
________年____月____日
________年____月____日
甲方:________
乙方:________
乙方将钻孔工程施工委托甲方进行。双方根据《中华人民共和国经济合同法》等有关规定,本着*等、自愿、公开、诚信的原则,签订如下协议:
一、工程地址、内容、承包方式、合同价、付款方式
1、工程承包范围:____________________。
2、工程承包内容:甲方负责布孔、钻孔等工作。
3、承包方式:乙方负责勘察指定爆破作业场地,孔网设计,提供水、电等必要实施,其它如钻孔的机械设备,技术人员,燃油费等均由甲方负责。
4、合同价:直径90规格钻孔,包干价18元/米,以工程量实际发生量为结算依据含税结算。(每米________元整)
5、付款方式:工程款预计为元。每次钻孔后由乙方派人进行验收,合格后双方签字予以确认,月底累计按合同价计算进行结算。
二、合同期限
1、合同期限从____________年________月________日起至____________年________月________日止。
2、在施工过程中如遇到下列情况工期延误则甲方不负担任何责任。
(1)业主认可的工期延误;
(2)乙方原因造成的工期延误。
3、甲方每天根据乙方施工进度安排,向乙方提出合理的施工进度和第二天的施工计划,并按计划进行施工。
三、甲乙双方责任
(一)甲方的主要职责
1、甲方不得将工程转包或承包给他人,否则乙方有权无条件终止本合同,并由甲方承担由此造成的全部经济损失。
2、甲方在接到乙方要求其进场的书面通知后,按时组织人员进场,且必须保持人员情绪稳定,保证按期、按质、按量完成乙方安排的生产任务,服从乙方的统筹安排,统一调动。
3、必须服从乙方的统一管理,自担风险、自负盈亏,确保本协议工程施工的质量、工期和安全等要求。且甲方在钻孔过程发生的安全责任事故、质量事故及工伤事故由甲方自行负责,乙方不负担任何责任。
(二)乙方的主要职责
1、乙方在甲方进场后组织甲方人员进行入场教育,并进行监督检查。
2、乙方负责甲方在入场后进行技术交底和安全交底,向甲方明确施工技术、质量、安全、节约、工期、文理施工等要求。
3、负责对甲方的工作过程和结果实施监督检查,在甲方工程质量、工期、文明施工不能满足工程施工所需时,乙方有权命令
甲方限期整改直到满足要求为止。
四、本合同一式两份,甲乙双方各执一份,双方答案后生效。
五、本合同未尽事宜可签订补充协议并具有相等的法律效力。
甲方(公章):_________
法定代表人(签字):_________
_________年____月____日
乙方(公章):_________
法定代表人(签字):_________
_________年____月____日
甲方:________
乙方:________
甲方承建的枝城高新技术示范园区一期场地*整工程,为了确保优质安全的完成施工任务,本着*等、自愿、公开和诚信的原则,甲方决定将部分开挖石方爆破的钻孔施工任务交由乙方作业。经甲乙双方友好协商,达成如下协议。
一、工程概况
1、工程名称:____________________________。
2、工程地点:____________________________。
3、工程质量标准:按业主、监理、项目部的要求执行。
二、工程承包范围、内容、承包方式、合同价、付款方法
1、工程承包范围:该项目部分石方爆破的钻孔。
2、工作内容:乙方负责布孔、钻孔、设备保养、运输和加注燃料、安全管理、设备迁移等工作。
3、承包方式:钻孔机械、材料由甲方提供,实行包工不包料的单价承包,单价包含工作内容的所有费用。签订合同后钻孔在本项目建设期内不予调增和调减。
4、合同价:
(1)直径90规格钻孔,________元/米(每米壹元捌角整)。
5、付款方法:当月的合同款在下个月支付,支付额度为80%。余下20%在工程竣工验收后支付。
三、工程量核算与确认:
1、钻孔长度工程量由双方共同测量计算,并经签字确认。
四、工期
1、开工时间:________________年________月________日。
2、竣工时间:____________年________月________日。
3、在施工过程中,如遇到下列情况则工期顺延:
(1)业主认可的工期延误;
(2)甲方原因造成工期延误。
4、乙方每天根据甲方施工进度安排,向甲方提供合理的工程进度和第二天的施工计划和用药计划,并按计划施工。
5、乙方因人员不足和不能按计划施工,影响工程进度,甲方可下达书面通知,要求其2日内调整人员,保证生产需要。若在规定时间内乙方仍不能满足生产,甲方有权采取其它工期补救措施直至更换施工队伍。责令乙方退场,并由乙方承担因此给甲方造成的全部经济损失,并不予乙方办理结算。
五、甲乙双方责任
1、甲方责任:
(1)甲方驻现场全权代表人________,全面履行本合同内各项要求。
(2)在乙方进场后组织乙方人员进行入场教育,并进行监督、检查。督促乙方按规定办理有关务工手续。
(3)负责施工前对乙方进行技术交底和安全交底,向乙方明确施工技术、质量、安全、节约、工期、文明施工等要求。
(4)负责对乙方的工作过程和结果实施监督检查,在乙方工程质量、工期、安全、文明施工等不能满足工程施工之所需时,甲方有权要求乙方限期整改直至满足要求。
(5)对于乙方不服从甲方的合理安排,对总工期、爆破质量造成影响。甲方有权对乙方处以500元以下罚款每次。并从合同款中直接扣除。
(6)负责提供机械、燃油、易损件,并对设备正常维修。
2、乙方责任:
(1)乙方驻施工现场全权代表人,代表乙方履行本合同约定的权利和义务。
(2)乙方不得将工程转包或分包给他人,否则,甲方有权无条件终止本合同,并由乙方承担由此造成的全部经济损失。
(3)乙方工人必须身体素质和技术水*满足工程施工需要;工人年龄不得低于18周岁、超过60周岁。乙方人员须持本人身份证,并将其人员登记造册必须交甲方备案并作为本合同附件。
(4)乙方在接到甲方要求其进场的书面通知后按时组织人员进场,且必须保证人员稳定,不能随意变更注册人员,保证按期、按质、按量完成甲方安排的生产任务,服从甲方的统筹安排,统一调动。
(5)所有物质的管理、防盗和安全由乙方全部负责。
(6)必须服从甲方的统一管理,自担风险,自负盈亏,确保本协议工程施工的质量、工期、安全等、满足协议要求。
(7)乙方参加施工人员必须经过专业培训。已经取得相应资质和上岗证。
(8)乙方必须严格遵守安全生产作业规程,按照甲方的要求,在确保安全的前提下工作。且乙方在钻孔过程中发生的安全责任事故、质量事故及工伤事故由乙方自行负责,甲方不承担任何责任。
(9)乙方必须加强设备的保养和管理,因管理不到位、保养失误和操作错误造成机械事故,其损失全部由乙方赔偿。
六、合同终止
1、在施工中发生以下情况时,甲方有权终止本协议,乙方不得拒绝,并立即退场。
a、乙方没有履行本项目关于人员,设备保养和操作,进度的强制性要求,又不接受甲方管理规定的。
b、乙方因自身原因连续5天不能完成甲方的计划任务或达不到业主的总体进度要求时。
c、乙方拒不服从甲方管理。施工达不到规定指标的。
d、乙方已不具备继续施工能力,或乙方将本合同工程转包或再分包或中途退场的。
七、其它
1、合同文件及附件:本合同书、本合同书的补充协议;洽商、变更等明确双方权利与义务的各种项目部下达的会议记要、协议。
3、争议解决:首先友好协商,协商不成向宜昌市仲裁部门申请仲裁。
4、本合同一式二份,甲乙双各执一份,双方签字后生效。
5、本合同未尽事宜可签订补充协议并具有同等法律效力。
甲方(公章):_________
法定代表人(签字):_________
_________年____月____日
乙方(公章):_________
法定代表人(签字):_________
_________年____月____日
甲方:
乙方:
甲方将钻孔工程施工委托乙方进行,双方根据《中华人民共和国经济合同法》和《建设安装工程承包合同条列》等有关规定,签订本合同,双方共同遵守。
一、工程名称:河北钢铁集团鑫达钢铁有限公司场地爆破钻孔工程。
二、工程地点:河北钢铁集团鑫达钢铁有限公司院内。
三、工程范围:钻孔(钻孔直径80mm)。
四、承包方式:甲方仅提供施工用水、电。
五、工程价款:
钻孔:包干价32元/m。
工程总价:以工程量实际发生量为结算依据,含税,现金结算。
七、付款方式:
本合同签订后,预付款无,工程完工验收合格后开具全额当地发票,付清全部工程款。
八、双方责任:
1、甲方提供施工用水、电;
2、甲方按照国家施工规范、施工标准验收;
3、乙方进场前必须与甲方安环处签订安全施工协议,动力处签订安全用电协议。
4、乙方施工用材料必须有合格证、材质单及化验单,双方现场验收合格后方可使用,否则由此造成的'一切损失由乙方承担;
5、乙方必须按照国家施工规范施工;
6、乙方在施工过程中造成甲方设备损坏及相关损失由乙方承担;
7、乙方在施工过程中发生任何伤亡事故,造成的一切经济损失均由乙方承担;
8、乙方必须遵守甲方的各种规章制度,服从甲方的管理;
9、乙方施工场地必须清洁,物品摆放有序,废料定点堆放。
九、施工工期:按甲方要求,由甲方原因工期顺延。
十、本合同一式六份,经双方签字盖章后生效。
甲方(公章):_________乙方(公章):_________
法定代表人(签字):_________法定代表人(签字):_________
_________年____月____日 _________年____月____日
甲方:(身份证号:)
乙方:
乙方将钻孔工程施工委托甲方进行。双方根据《中华人民共和国经济合同法》等有关规定,本着*等、自愿、公开、诚信的原则,签订如下协议:
一、工程地址、内容、承包方式、合同价、付款方式
1、工程承包范围:露天开采爆破的钻孔。
2、工程承包内容:甲方负责布孔、钻孔等工作。
3、承包方式:乙方负责勘察指定爆破作业场地,孔网设计,提供水、电等必要实施,其它如钻孔的机械设备,技术人员,燃油费等均由甲方负责。
4、合同价:直径∮90规格钻孔,包干价18元/米,以工程量实际发生量为结算依据含税结算。(每米壹拾捌元整)
5、付款方式:工程款预计为___元。每次钻孔后由乙方派人进行验收,合格后双方签字予以确认,月底累计按合同价计算进行结算。
二、合同期限
1、合同期限从20__年___月___日起至20__年___月___日止。
2、在施工过程中如遇到下列情况工期延误则甲方不负担任何责任。
(1)业主认可的工期延误;
(2)乙方原因造成的工期延误。
3、甲方每天根据乙方施工进度安排,向乙方提出合理的施工进度和第二天的施工计划,并按计划进行施工。
三、甲乙双方责任
(一)甲方的主要职责
1、甲方不得将工程转包或承包给他人,否则乙方有权无条件终止本合同,并由甲方承担由此造成的全部经济损失。
2、甲方在接到乙方要求其进场的书面通知后,按时组织人员进场,且必须保持人员情绪稳定,保证按期、按质、按量完成乙方安排的生产任务,服从乙方的统筹安排,统一调动。
3、必须服从乙方的统一管理,自担风险、自负盈亏,确保本协议工程施工的质量、工期和安全等要求。且甲方在钻孔过程发生的安全责任事故、质量事故及工伤事故由甲方自行负责,乙方不负担任何责任。
(二)乙方的主要职责
1、乙方在甲方进场后组织甲方人员进行入场教育,并进行监督检查。
2、乙方负责甲方在入场后进行技术交底和安全交底,向甲方明确施工技术、质量、安全、节约、工期、文理施工等要求。
3、负责对甲方的工作过程和结果实施监督检查,在甲方工程质量、工期、文明施工不能满足工程施工所需时,乙方有权命令
甲方限期整改直到满足要求为止。
四、本合同一式两份
甲乙双方各执一份,双方答案后生效。
五、本合同未尽事宜可签订补充协议并具有相等的法律效力。
甲方(公章):_________ 乙方(公章):_________
法定代表人(签字):_________ 法定代表人(签字):_________
_________年____月____日 _________年____月____日
——爆破施工合同菁选
爆破施工合同15篇
随着法律观念的日渐普及,合同的用途越来越广泛,签订合同也是最有效的法律依据之一。那么合同要怎么拟定?想必这让大家都很苦恼吧,以下是小编精心整理的爆破施工合同,欢迎阅读与收藏。
甲方:_________
乙方:_________
甲方将_________爆破任务委托乙方作爆破设计与施工。经双方协商达成如下协议:
一、工程地点:_________
二、工程量:_________
三、工程造价:_________
四、付款方式:乙方设备进场开始_________作业,甲方支付乙方工程款的50%,尾数待工程完工后一次性付清。
五、甲乙双方责任:
(一)甲方责任:
1.负责_________,以方便乙方_________作业。
2.派人员协助乙方作好爆破安全警戒工作。
(二)乙方责任:
1.负责到**各有关部门办理爆破施工手续。
2.负责整个爆破过程的安全工作,负责确保爆破对甲方_________楼体结构不予影响及破坏。
3.作业人员持证上岗。
4.加强安全警戒工作。
六、违约责任:
1.乙方按甲方要求完成爆破施工。
2.甲方按时结算工程款,不得以任何借口拖欠工程款。
七、本合同未尽事宜,双方另行协商解决。
八、本合同一式肆份,双方各执二份。
甲方(公章):_________乙方(公章):_________
法定代表人(签字):_________法定代表人(签字):_________
_________年____月____日_________年____月____日
甲方:
乙方:
根据《中华人民共和国合同法》等有关法律、行政法规,双方遵循*等、自愿、公*和诚信的原则,就本项目协商一致,订立本合同并共同遵照执行。
一、工程概况
1. 工程名称:
2. 工程地点:
3. 工程范围及内容: 。
4. 工程量:
二、工程内容及工期
1. 工程内容: 岩石爆破、碎渣清运至甲方指定位置(30米以内) 。
2. 工期:
自**部门批准爆破手续后内完成(报批手续时间自签订合同之日起不得超过2天),如遇中雨以上(以气象部门发布的气象资料为准)和其它不可抗力,工期顺延。
三、工程造价及付款方法
1. 工程造价:预算价 元,工程单价爆破单价为 元/ m3。 实际核算方式:总造价按实际发生的总爆破工程量×单价计算。如总方量不
33足 m,爆破单价为 元/ m。
工程合同一经签定,不受任何价格调整影响,按合同标准进行结算。
2. 付款方式:本合同签字生效后,乙方进场后 天,甲方付乙
方 % 工程款,用于购买各种材料;期间爆破工程量完成一半时,甲方支付乙方 工程进度款;验收合格后 内支付工程款所有余款;质保金 元 天内付清。
四、工程量核算与确认:
1. 爆破施工前,甲乙双方按照设计要求对总的爆破工程量进行共同测量计算,并经双方签字后确认;
2. 施工中如遇甲方临时增加的新的爆破工程量在上一款的基础上,爆破范围扩大或深度增加,则该新增工程量以工程签单的形式经双方签字确认,单价不变;
3. 实际发生的总爆破工程量由上述两款方量相加后得出。
五、质量、安全及验收:
(一)、工程质量:
1、乙方必须严格按照国家颁发的爆破工作技术操作规程和爆破工程相关的法律法规,保证在安全
的前提下快速完成爆破相关的工作;
2、甲方在施工条件方面有义务提供必要的帮助和支持、配合完成各项工作。甲方在施工质量等方面给予相应的指导,并进随时行监督检查。如果乙方在施工中不按国家颁发的爆破工作技术操作规程和施工规范的要求施工,造成的质量、安全事故、返工浪费等,按照情节轻重,由乙方赔偿部分或全部经济损失。
3. 乙方按照设计图纸进行爆破施工并达到设计标高、超挖或欠挖控制在100mm以内;
4. 乙方爆破块石大小满足机械清运要求,石块直径不大于300mm。
(二)、安全管理及责任:
1、乙方在进入施工现场以前,要自行做好安全教育,必须注意重视安全生产,严格按照相关国家颁发的爆破安全操作规程施工,轻伤频率控制在千分之一以下,杜绝发生重大伤亡事故。
2、乙方在深坑作业时,必须要有防护措施。架设安全网、安全带、安全帽,由乙方自备。
3. 乙方采取先进的爆破方法、合理的施工工艺及有力的技术措施,确保周围建筑物安全及人身安全。
4. 本工程质量等级:
5. 现场代表:甲方 、乙方 、监理方 。
(三)、爆破机械及现场爆破器材的管理:
1、乙方在施工中,使用乙方自带的爆破相关机具(如钻孔机具、防爆毯、厚钢板等),乙方在开工作业前,必需对从业人员进行全面的施工技术教育和技术交
底,以及安全技术交底,做到每个工人全面熟悉爆破的各种机械的性能、操作规程、安全知识、指定专人操作;
2、乙方应对机具、材料妥善使用和保管,不得损坏和丢失,施工中乙方必须按施工图施工,听从现场施工员的指导,测量、放线由甲方负责。施工爆破现场所有从业人员严禁吸烟及用火!
六、双方责任
(一)、甲方责任:
1.按合同规定及时支付各种款项;
2.乙方进场前,清除全部石方上的植被和土层,为爆破施工创造条件;如不能及时提供爆破所需条件造成工期延误,责任由甲方负责;
3.以划线或木桩的形式,标明爆破范围和标高;
4.协助乙方负责爆破时的人员疏散及安全警戒工作;
(二)、乙方责任:
1.严格按照国家相关法律、法规的.有关安全操作规程施工;
2.结合本工程特点,编制合理、可行的爆破施工方案;
3.负责办理爆破方案审批手续;
4.严格按照设计图纸及甲方要求进行爆破施工,标高及范围达到甲方设计规划及合同中的质量要求;
5.做好爆破时的安全警戒工作,承担爆破器材、物品的运输、存放及管理。
6.采取必要的技术及防护措施,严禁产生飞石,确保周围建筑及在建设施的安全和人身安全。如出现违规操作造成的人身及周围建筑物的安全责任事故,由乙方负责赔偿所有损失,包括工期延误的损失。
7.如延误工期,每超过工期一天,每天支付违约金 元。
8.每次放炮后,渣石必须及时清运,以免影响后续爆破施工;如安排不当造成影响后续爆破施工,由此而造成工期延误,由乙方负责;
9. 乙方施工人员食宿自理。
七、附件:
1.本协议经双方签章后生效。
2.本协议一式四份,双方各执两份,具有同等法律效力。
3.因执行本协议发生争议,双方应协商解决,协商不成,由甲方所在地人民法院裁决。
甲方(盖章):乙方(盖章) :法定代表人: 法定代表
人:
授权代表(签字):
年月日
授权代表(签字): 年月 日
甲方:四川成蜀电力建设工程公司
乙方:中国对外西北建设工程集团有限公司达州分公司
甲方将东柳、清溪-中山煤业35kV线路工程基础爆破项目委托乙方作爆破设计与施工,经双方协商达成如下协议:
一、工程名称:东柳、清溪-中山煤业35kV线路工程
二、工作地点:大竹县东柳、清溪-中山煤业35kV线路工程
三、付款方式:包工包料爆破石头每立方米 32 元人民币结算,甲方安乙方工作量的 70 ﹪预支作为购买炸药及xx,余款在施工完工后三天内付清。
四、甲乙双方责任:
(一)、甲方责任
1、甲方负责清理爆破作业面原有松石,浮土,以方便乙方钻眼作业;
2、乙方负责打炮眼洞、放炮、购买炸药。(包括乙方办理手续费和安全费用由乙方自行负责)
3、甲方必须听从乙方把已放好炮的基础的松石清理完后,乙方好便于进行下一步放爆施工。
4、督促乙方严格按照《爆破安全规程》(GB6722-20xx)的规定进行爆破作业。
5、计算方式:按实际放炮量计算。土量不计算。
6、乙方进场后,甲方支付一万元给乙方购买炸药及xx。
(二)、乙方责任:
1、乙方应具有规定的`爆破施工有关资质,向甲方提供《爆破作业单位许可证》、《爆破作业人员许可证》、《爆破作业人员上岗证》等资料复印件各一份。
2、乙方负责到**各有关部门办理有关爆破施工手续。
3、负责整个爆破过程的安全工作,对甲方工程项目造成不良好影响及破坏的,由乙方承担全部责任。
4、负责爆破作业施工全过程的现场安全警戒,现场安全管理工作。
5、乙方必须听从甲方指挥和时间安排来施工。好便于按期完成。
6、乙方在进行民用爆物品运输,储存、配送爆破作业时,应严格按照《民用爆炸物品安全管理条例》(***466号令)等相关规定的要求和程序进行,严格按照《爆破安全规程》组织施工。
五、违约责任:
1、乙方在施工中加强安全管理工作,对爆破施工的安全承担全部责任。
六、本合同未尽事宜,双方另行协商解决。本合同一式二份,双方各一份。
甲方:(签字、盖章) 乙方(签字、盖章) 日期: 日期:
甲方:______________
乙方:_____
甲方将基建工地水池石方爆破任务委托乙方作爆破设计与施工。经双方协商达成如下协议:
一、 工程地点:_____市梅林原深华石场内。
二、 工程量: 约_____立方米。
三、 工程造价:_____元人民币。
四、 付款方式:乙方设备进场开始钻眼作业,甲方支付乙方工程款的_____%,尾数待工程完工后一次性付清。
五、 甲乙双方责任:
(一) 甲方责任:
1、 负责清除水池内原有松石、浮土,以方便乙方钻眼作业。
2、 派人员协助乙方作好爆破安全警戒工作。
(二) 乙方责任:
1、 负责到**各有关部门办理爆破施工手续。
2、 负责整个爆破过程的安全工作,负责确保爆破对甲方2#住宅楼结构不予影响及破坏。
3、 作业人员持证上岗。
4、 加强安全警戒工作。
六、 违约责任:
1、 乙方按甲方要求完成爆破施工。
2、 甲方按时结算工程款,不得以任何借口拖欠工程款。
七、 本合同未尽事宜,双方另行协商解决。
八、 本合同一式肆份,双方各执二份。
甲方(盖章):_________乙方(盖章):_________
_________年____月____日_________年____月____日
签订地点:_________签订地点:_________
甲方: 身份证号码:
乙方: 身份证号码:
依据《中华人民共和国民法典》、《中华人民共和国建筑法》、《中华人民共和国民用爆破物品管理条例》及其他有关法律、行政法规要求,遵循*等、自愿、互利、公*和诚信的原则,双方就本工程施工事项协商一致,订立本施工合作协议:
一、工程名称:
二、工程地点:
三、工程项目、工期、工程量:
1、工程项目:
2、工期:从进场开工之日起80个工作日。
3、工程量:以甲方认可的工程量为准(以现场实际爆破石方测量方量为准)。
四、综合单价:本工程采用单价包干方法
序号项目单位单价(元)备注
1石方爆破m3包含人工、机械、打眼、装药(火工品自备),燃油、炸材、爆破安全防护、解小等等关于爆破方面的全部工作内容
1、综合单价包含火工品等材料购买、运输、保管等,人工费,生活费,机具费,水电费,油料,风险,利润及爆破试验、爆破监测等为完成本工程的一切费用。
2、本协议一经签订,将不进行任何形式的价格调整,乙方不得提出任何形式的索赔要求。
五、结算方式:
1、石方爆破工程量以甲方认可的实际爆破工程量为准。前期由乙方自己负责所有有关爆破费用垫付。乙方结款跟着甲方结款一起走,甲方拿到工程款乙方跟着比例结算工程款。甲方没有拿到工程款乙方不得以任何理由要求甲方付工程进度款,如果由此造成停工或其他损失,全部由乙方承担。工程完工后,甲方拿到工程款一次性全部结清爆破班组全部费用。
2、支付方式为现金或转账支票结算。
3、此单价不含税,为税后价。
六、质量、安全、文明施工
1、乙方应按有关规范、招标文件《技术条款》及业主、监理、甲方的质量要求进行施工。
2、本工程采用松动爆破(每次爆破总装量及单响装药量应不超过有关部门批准的药量)。
3、乙方应按照甲方认可的石方爆破范围及方案进行施工,根据现场及甲方施工要求,必须及时上足机械设备。
4、乙方应遵守国家及地方各项法律、法规。
5、乙方必须购买人身保险,所有人身保险费已包含在综合单价中。或由甲方代为购买,费用在合同结算时一并扣除。
6、乙方应遵守国家及地方、业主招标合同文件及甲方的有关施工安全生产条款,按照施工安全操作规程进行施工,经常教育职工树立安全意识,做到绝无伤害。
7、乙方应加强对危险作业的安全检查,建立专门检查机构,配备专职的安检人员,加强对施工作业安全的管理,指定安全操作规程,配备必要的安全生产设施和劳动保护用具,并经常对工人进行施工安全教育。
8、乙方自行承担由爆破施工引起的安全责任事故(如通讯线路、来往车辆、过往行人、附*的民房以及乙方自身人员及设备造成的事故和损失均由乙方自行负责)。
9、乙方应保证不因非甲方的责任使甲方受到罚款或被第三方起诉。若发生上述事件,给甲方造成的直接、间接损失将全部由乙方承担,甲方有权将乙方的工程款扣除,以弥补甲方的损失。
10、乙方应按照甲方的要求做到文明施工,如乙方影响到甲方的文明施工形象,由此所造成的一切费用(如罚款、停工损失的等)由乙方负责。
七、环境保护
1、遵守环境保护的法律、法规和规章
乙方必须遵守国家有关环境保护的法律、法规和规章,做好施工区的环境保护工作,防止由于工程施工造成施工区附*地区的环境污染和破坏。
2、环境保护措施
乙方应在编报施工组织设计文件的同时,编制一份施工区和生活区的环境保护措施计划,报送甲方审批。
3、环境污染的治理
(1)乙方应按国家和地方有关环境保护法规各规章的规定控制地下工程施工的噪声、粉尘和有毒气体,保障工人的劳动卫生条件。
(2)应保护施工区的生活工作的环境卫生,应定时清理垃圾,并将其运至批准的地点掩埋或焚烧处理。
八、施工安全保护
1、乙方应在工程开工后14天内编制一份工程施工安全措施方案提交甲方。其内容应包括安全机构的设置、专职人员的配备以及防火、防毒、防噪声、防洪、救护、警报、治安、爆破和炸药管理等安全措施。
2、乙方应加强职工的施工安全教育,编印安全保护手册发给全体职工。工人上岗前进行安全操作的考试和考核,合格者才准予持证上岗。
3、乙方必须遵守国家颁布的有关安全规程,发生重大安全事故时,乙方应立即通知甲方,并在事故发生后24小时内向甲方提交事故情况的书面报告。
4、爆破
(1)乙方应按批准的爆破作业方案和安全措施文件的规定进行爆破作业,并应严格遵守国家有关爆破的管理规定。
(2)对实施电引爆的作业区,乙方应采用必要的特殊安全装置,以防止雷雨时的'电器或邻*电器设备放电的影响。特殊安全装置应经过试验证明其确保安全可靠时方可使用,试验报告应上报总承包方审批。
6、洪水和气象灾害的防护
乙方应根据甲方提供的水情和气象预报,做好洪水和气象灾害的防护工作。一旦发现有可能危及人身财产安全的洪水和气象灾害的预兆时,乙方应立即采取有效的防洪和防灾措施,以确保工程和人员、财产的安全。
7、信号
(1)乙方应在施工区内设置一切必需的信号装置。
(2)乙方应负责维修和保护施工区内自设或甲方、业主设置的所有信号装置,并按甲方的指示,经常补充或更换失效的信号装置。
8、安全防护手册
乙方应编制适合本工程需要的安全防护手册,其内容应遵守国家颁布的各种安全规程。乙方应在签订合同后28天内将手册的复制清样提交甲方审批。安全手册除发给乙方全体职工外,还应发送给甲方。
九、双方职责
1、甲方职责
(1)负责与工程业主、监理工程师工作联系。
(2)协调现场施工队各方关系。
(3)负责编制安排乙方日、月生产计划,乙方应按甲方的计划安排完成任务。
(4)每月20日前向乙方提供下月的石方开挖计划。
(5)本合同工程所约定的工程范围内施工测量由甲方负责(包括按规定填报资料)。
2、乙方职责
(1)除本合同已明确的条款外,乙方应严格遵守甲方与业主签订的合同条款,承担义务及责任。
(2)乙方服从甲方统一管理,并对所施工的工程进度、质量、安全负全部责任。
(3)乙方负责爆破设计,必须每班派现场代表负责按甲方的计划组织生产,确保工程质量和工期。
(4)负责爆破设备及人员的进、退场,以及爆破所需的火工材料领用、运输等与爆破有关的事宜。
(5)乙方人员必须服从甲方现场人员、监理工程师、业主的管理。
(6)乙方应自行接通施工用电、水、通讯等,其费用包括在承包价内。
(7)乙方应配置相应的质量、安全等专业技术人员,负责现场施工。
(8)乙方应严格按照甲方提供的质量要求施工,对于不合格工程,甲方有权要求返工处理,返工费用由乙方承担。
(9)如果乙方中途未经甲方允许而撤退或其它乙方责任造成甲方机械、人员及其它经济损失,甲方有权把乙方未结算工程款扣除,作为乙方对甲方经济损失赔偿的一部分。
(10)乙方必须遵守操作规程,领取的火工品要按相应要求保存、使用等,严禁流失,若发生任何安全事故或其他事故,造成的一切经济损失、纠纷、责任,均由乙方自负。
十、未尽事宜,双方友好协商,可以签订补充协议。
十一、本协议一式三份,甲方执二份、乙方执一份。本协议自甲乙双方签字盖章之日起生效,工程款结清后失效。
甲方: 乙方:
甲方代表: 乙方代表:
电话: 电话:
日期: 日期:
经双方协商,甲方同意将新阳路292号面粉厂旧改项目立筒库爆破拆除工程承包给乙方施工。根据《中华人民共和国经济合同法》及国家法律的有关规定,为明确双方的有关责任、权利和义务,特签订以下协议条款,双方共同遵守。
一、工程名称:新阳路292号面粉厂旧改项目立筒库爆破拆除工程
二、工程地点:新阳路292号面粉厂
三、工程承包范围和内容:
1、按甲方安排的爆破范围及拆除顺序。
2、爆破拆除内容包括:布孔装药、起爆网路敷设、警戒起爆、爆后检查、进行砼块大于50厘米以及钢筋砼未炸脱落部分的破碎。
3、办理全部爆破工程审批手续。
4、做好安全防护栏的搭设,并满足验收要求。
四、工程量:按实际方量。
五、结算方式:按实际方量,以单方人民币1120xx0元包干,结算时扣除税金后支付给乙方。
六、施工工期:天
七、施工要求:确保安全快速施工,爆破后钢筋与混凝土块基本分离,满足甲方、监理及业主的要求。
八、双方责任:
(一)甲方责任
1、协助乙方办理有关爆破报批手续和协调施工现场内的施工单位业主的关系;
2、负责为乙方提供施工用房两间,作为乙方施工材料、施工人员休息和爆破时汇集点;
3、负责提供施工有关的图纸;
4、负责承担乙方爆破前按方案、规定等进行安全防护工作,对不符合规定、规程的必须整改完善;
5、协助乙方在爆破施工时对警戒范围内人员(包括现场的甲方施工人员和生活区人员)的撤离工作;
6、负责提供乙方施工用电。
(二)乙方责任
1、乙方必须以“安全第一”实施整个爆破拆除工作,严格执行《爆破安全规程》GB6722-20xx及国家、省、市有关爆破工程安全的标准和规定,对不符合规定、规程的必须整改完善,认真检查验收合格后才能起爆;
2、负责编写爆破设计方案和办理爆破有关报批手续,负责**、交警等部门的协调工作,并承担一切费用(包括爆破安全评估费用);
3、在甲方气割钢筋时,乙方派安全员全程监护;
4、负责火工品材料的购买、仓储、运输至工地、回收回库及火工品的安全防护工作,并承担所需发生的费用及相应的安全责任;
5、在实施爆破时,如有爆破飞石震动引起警戒范围外的`人员、房屋、车辆砸伤、损害、承担一切安全责任(含经济),与甲方无关;
6、乙方必须承担起爆破安全警戒的所有工作,特别是爆破前的警戒线的拉设和爆破现场周边的人员疏散,如因乙方安全作不到位而引起的安全事故,其一切责任(含经济)由乙方自行承担;
7、满足业主、监理、甲方要求,因爆破、防护等原因,业主、监理及主管部门对甲方的处罚由乙方承担,并有权暂缓支付工程款。
九、本合同双方代表签字盖章后生效,如发生争议由甲乙双方协商解决,协调不成由人民法院解决。
十、本合同一式肆份,甲方持贰份,乙方持贰份,双方签字盖章后生效,工程款结清后自动失效。
甲方:法定代表人(或委托代理人)签字:日期: 年 月 日
乙方:法定代表人(或委托代理人)签字:日期: 年 月 日
甲方:
乙方:
甲方将钻孔工程施工委托乙方进行,双方根据《中华人民共和国经济合同法》和《建设安装工程承包合同条列》等有关规定,签订本合同,双方共同遵守。
一、工程名称:河北钢铁集团鑫达钢铁有限公司场地爆破钻孔工程。
二、工程地点:河北钢铁集团鑫达钢铁有限公司院内。
三、工程范围:钻孔(钻孔直径80mm)。
四、承包方式:甲方仅提供施工用水、电。
五、工程价款:
钻孔:包干价32元/m。
工程总价:以工程量实际发生量为结算依据,含税,现金结算。
七、付款方式:
本合同签订后,预付款无,工程完工验收合格后开具全额当地发票,付清全部工程款。
八、双方责任:
1、甲方提供施工用水、电;
2、甲方按照国家施工规范、施工标准验收;
3、乙方进场前必须与甲方安环处签订安全施工协议,动力处签订安全用电协议。
4、乙方施工用材料必须有合格证、材质单及化验单,双方现场验收合格后方可使用,否则由此造成的一切损失由乙方承担;
5、乙方必须按照国家施工规范施工;
6、乙方在施工过程中造成甲方设备损坏及相关损失由乙方承担;
7、乙方在施工过程中发生任何伤亡事故,造成的.一切经济损失均由乙方承担;
8、乙方必须遵守甲方的各种规章制度,服从甲方的管理;
9、乙方施工场地必须清洁,物品摆放有序,废料定点堆放。
九、施工工期:按甲方要求,由甲方原因工期顺延。
十、本合同一式六份,经双方签字盖章后生效。
甲方(公章):_________乙方(公章):_________
法定代表人(签字):_________法定代表人(签字):_________
_________年____月____日 _________年____月____日
甲方:
乙方:
甲方将钻孔工程施工委托乙方进行,双方根据《_合同法》和《建设安装工程承包合同条列》等有关规定,签订本合同,双方共同遵守。
一、工程名称:河北__公司场地爆破钻孔工程。
二、工程地点:河北__公司院内。
三、工程范围:钻孔(钻孔直径80)。
四、承包方式:甲方仅提供施工用水、电。
五、工程价款:
钻孔:包干价32元。
工程总价:以工程量实际发生量为结算依据,含税,现金结算。
七、付款方式:
本合同签订后,预付款无,工程完工验收合格后开具全额当地发票,付清全部工程款。
八、双方责任:
1、甲方提供施工用水、电;
2、甲方按照国家施工规范、施工标准验收;
3、乙方进场前必须与甲方安环处签订安全施工协议,动力处签订安全用电协议。
4、乙方施工用材料必须有合格证、材质单及化验单,双方现场验收合格后方可使用,否则由此造成的一切损失由乙方承担;
5、乙方必须按照国家施工规范施工;
6、乙方在施工过程中造成甲方设备损坏及相关损失由乙方承担;
7、乙方在施工过程中发生任何伤亡事故,造成的一切经济损失均由乙方承担;
8、乙方必须遵守甲方的各种规章制度,服从甲方的'管理;
9、乙方施工场地必须清洁,物品摆放有序,废料定点堆放。
九、施工工期:按甲方要求,由甲方原因工期顺延。
十、本合同一式六份,经双方签字盖章后生效。
甲方(公章):_________
乙方(公章):_________
法定代表人(签字):_________
法定代表人(签字):_________
________年____月____日
________年____月____日
甲方:_________
乙方:_________
甲方将_________爆破任务委托乙方作爆破设计与施工。经双方协商达成如下协议:
一、工程地点:_________
二、工程量:_________
三、工程造价:_________
四、付款方式:乙方设备进场开始_________作业,甲方支付乙方工程款的50%,尾数待工程完工后一次性付清。
五、甲乙双方责任:
(一)甲方责任:
1、负责_________,以方便乙方_________作业。
2、派人员协助乙方作好爆破安全警戒工作。
(二)乙方责任:
1、负责到**各有关部门办理爆破施工手续。
2、负责整个爆破过程的安全工作,负责确保爆破对甲方_________楼体结构不予影响及破坏。
3、作业人员持证上岗。
4、加强安全警戒工作。
六、违约责任:
1、乙方按甲方要求完成爆破施工。
2、甲方按时结算工程款,不得以任何借口拖欠工程款。
七、本合同未尽事宜,双方另行协商解决。
八、本合同一式肆份,双方各执二份。
甲方(盖章):_________乙方(盖章):_________
甲方代表(签字):_________乙方代表(签字):_________
_________年____月____日_________年____月____日
发包方:____(以下简称甲方)
承包方:____(以下简称乙方)
根据《中华人民共和国民法典》、《民用爆炸物品安全管理条例》、《爆破安全规程》(GB6722-_________)及**部《爆破作业单位资质条件和管理要求》(GA990-___________)、《爆破作业项目管理要求》(GA991-_________)(简称“两个标准” )等有关法律、法规规定,甲、乙双方遵循“*等自愿、公*诚信”的原则,经协商一致,现就爆破施工承包事宜,订立本合同,以资共同遵守。
一、工程名称:____
二、工程地点:____
三、工程内容及承包方式:
1、按甲方的设计图纸及规范并结合施工组织设计进行爆破作业施工。
2、乙方爆破承包的方式为:包工、包料、包机械、包安全文明施工、包质量和爆破石方块度需达到现场施工的设计(块度800x800mm以下)要求。
3、单价不含爆破安全评估、爆破安全监理和爆破测振费用。(不含土石方的清理和装运的费用)
四、工程单价及工程量:
1、工程综合单价:石方爆破包干单价为人民币¥元/m3(不包含发票税金);
2、工程量:爆破方量暂定3。
3、工程量计量:根据设计施工图纸以实际发生的山体工程量为准,实际测量需有三方签字认可(即乙方代表、甲方代表、测量负责人)方可有效。
五、爆破工期:
1、甲方提供完善了本地块《用地规划许可证》及本地块**批文手续后15个工作日,。
2、乙方办理完爆破施工审批手续并接到甲方的进场通知书次日开始计算工期,(工期为年.即个月),组织施工人员及机械设备进场,。
六、结算方式:
1、合同签订乙方办理完成(**部门批复同意批文)审批手续后的七日内,甲方向乙方一次性支付人民币壹拾(¥:100000.00 )万元整,作乙方爆破方案设计及请专家等费用.
2、该工程项目开工后,乙方每月25号向甲方提交本月完成爆破工程量审核确认,甲方在三天内审核完毕,本月内支付乙方当月审核确认工程进度款的85%到乙方指定账号,剩余的15%工程进度款在爆破工程结束且经甲方验收合格后一个月内一次性付清。
3、和办理完毕爆破施工审批手续后,贰天内甲方向乙方支付预付款人民币贰拾万(¥:200000.00 )元整,作为预付乙方订购前期火工品款,预付款扣回在进度款中第二个月进度款扣回。
七、甲方责任与义务:
1、指派( )为甲方驻工地代表,负责向乙方提供办理审批所需的相关文件和资料(不含乙方应具备的资料);配合乙方的爆破施工手续审批。
2、乙方每次爆破后的石渣及掌子面,甲方应及时装运清走,以保证后续爆破施工的工作面。
3、掌握有关信息,如清运人员发现未爆的爆炸物品,要及时向乙方通报,乙方将按规定进行处理。
4、甲方负责爆破后块石、碎渣、部分风化石的外运,定保乙方正常施工.
5、甲方按合同协定及时支付当月工程款。
6、甲方负责安排一名工作人员(工资由甲方负责),主要负责监督每次爆破进行测震,测震数据存档,确保爆破震动达到国家标准。(如下表)
爆破震动安全允许标准表
序号保护对象类别安全允许振速/(cm/s)
<10Hz10Hz~50Hz50Hz~100Hz
1土窖洞、土坯房、毛石房屋a0.5~1.00.7~1.21.1~1.5
2一般砖房、非抗震的大型砌块建筑物a2.0~2.52.3~2.82.7~3.0
3钢筋混凝土结构房屋a3.0~4.03.5~4.54.2~5.0
4一般古建筑与古迹b0.1~0.30.2~0.40.3~0.5
5水工隧道c7~15
6交通隧道c10~20
7矿山隧道c13~30
8水电站及发电厂中心控制室设备0.5
9新浇大体积混凝土d:
龄期:初凝~3d
龄期:3d~7d
龄期:7d~28d
2.0~3.0
3.0~7.0
7.0~12
注1:表列频率为主振频率,系指最大振幅所对应波的频率。
注2:频率范围可根据类似工程或现场实测波形选取。选取频率时亦可参考下列数据:硐室爆破<20Hz;深孔爆破10Hz~60Hz;浅孔爆破40Hz~100Hz。
a选取建筑物安全允许振速时,应综合考虑建筑物的重要性、建筑质量、新旧程度、自振频率、地基条件等因素。
b省级以上(含省级)重点保护古建筑与古迹的安全允许振速,应经专家论证选取,并报相应文物管理部门批准。
c选取隧道、巷道安全允许振速时,应综合考虑构筑物的重要性、围岩状况、断面大小、深埋大小、爆源方向、地震振动频率等因素。
d非挡水新浇大体积混凝土的安全允许振速,可按本表给出的上限值选取。
本工程爆破震动主要考虑按一般砖房及一些非抗震的大型砌块建筑物,允许振速为2.0cm/s~2.5cm/s,应综合考虑村民的承受能力,选取V=1.0cm/s。V=K(Q1/3/R)a
Q=R3(V/K)3/ a
其中K取160,α取1.68,则计算出取大的单响药量Qmax和距离的关系表。
符合上述要求。
8、甲方为乙方免费提供现场人员两间共50*方做食堂和住宿临设设施。
八、乙方责任与义务:
1、指派( )为乙方代表,负责管理爆破安全作业的管理,负责爆破方案设计,办理爆破作业审批手续及从合法渠道购买爆破器材,同时,爆破施工过程中所需的材料,均由乙方自行购买并承担全部费用。
2、本合同签订后,应组织好施工人员和机械设备进场,并全面做好开工之前的准备工作。施工过程中,乙方必须严格按照相关规范、规程进行施工;服从甲方、监理单位及业主的指挥,接受监督及检查,确保安全生产。
3、负责并按时足额发放工人工资,为爆破人员购买相关保险和劳保用品。
4、严格遵守《爆破安全规程》和**机关关于爆破安全管理的规定,负责爆破安全,如因爆破施工引起的安全责任事故一切责任由乙方承担。
5、负责教育员工服从甲方统一安排,安全文明施工。
6、乙方应在施工现场划定危险区域(爆破警戒区域),负责爆破警戒范围内的警戒,负责自有人员、机械设备的安全,并承担安全责任。
7、乙方施工中一定按照**审批通过安全评估单位评审方案施工,如果不按照评审方案施工所发生的震动事故由乙方负责。
8、应按相关规定对作业人员进行上岗安全培训,特殊工程必须持证上岗并在许可范围内作业,必须遵守法律、法规安全作业。
9、乙方须保证具有承担本项目爆破工程的相应资质,参加本项目爆破工程的乙方工作人员具有相关资质证书。在本合同签订之日起三个工作日内将乙方和乙方工作人员的相应资质证书复印件加盖乙方公章提交给甲方。
10、在实施爆破时,如有爆破飞石震动引起爆破范围外的人员、房屋、车辆砸伤或其它财产损害的,由乙方承担一切安全责任。
11、乙方必须承担起爆破安全警戒的所有工作,特别是爆破前的`警戒线的拉设和爆破现场周边的人员疏散,如因乙方安全不到位而引起的安全事故,其一切责任由乙方自行承担;
九、安全:
1、乙方施工过程中应该做好安全文明施工,不得违章操作,在施工前乙方必须对个人进行安全技术交底。若发现违章作业时甲方有权制止。
2、若乙方在施工过程中发生安全事故,乙方未按时支付安全事故费用或经济赔偿金时,甲方可以代行支付,所发生的费用在乙方工程结算款中扣除。
3、乙方作业人员在施工期间安全由乙方全部负责承担。
4、在施工期间,乙方自行承担施工爆破作业期间一切安全责任,妥善保管爆炸物品,严格按照《民用爆炸物品安全管理条例》执行,严格按照安全规程进行爆破施工。
十、违约责任
1、若甲方未按合同的约定支付相应款项的,乙方同意甲方逾期三十天,超过三十天的,每逾期一日需以拖欠款项为基数按中国人民银行发布的同期银行贷款利率向乙方支付滞纳金。
2、若乙方未按本合同约定时间竣工且经甲方验收合格的,乙方需按本合同总价为基数按中国人民银行发布的同期银行贷款利率向甲方支付滞纳金。
十一、其它:
1、因无法抗拒的外部因素(自然灾害、国家政策及**的法律法规等)造成工程停工或延期,双方本着互谅的原则,互不追究责任。
2、履行本合同期间发生争议,可友好协商解决;如协商解决不成的,可向甲方所在地人民法院诉讼解决。
3、本合同一式五份,甲方执两份、乙方执一份、两份交**机关审批备案,自双方签字盖章之日起生效;未尽事宜,经双方协商达成谅解备忘录,谅解备忘录作为本合同的附件,与本合同具有同等法律效力。
4、本爆破工程完工及爆破工程款付清后本合同自然失效。
甲方(盖章):____
签约代表:___________
签订日期:_______年____月___日
乙方:____(盖章)
签约代表:___________
签订日期:_______年____月___日
发包方:贵州聚广筑建筑工程有限责任公司兴东大健康产业园项目部
(以下简称甲方)
承包方: 谢桐: 身份证号:522527197207141314(以下简称乙方)
甲乙双方本着*等、自愿、公*、诚实、信用的原则,经友好协商,根据《中华人民共和国合同法》、《爆破安全管理规程》GB6722-20xx、《爆破作业项目管理要求》和《民用爆炸物品安全管理条例》及辖区**机关相关规定,甲、乙双方就位于 4号会展中心孔桩爆破工程 的责任管理达成以下协议:
一、工程概况:
工程名称: 兴东民族大健康产业园4号会展中心孔桩爆破工程
工程地点: 安顺市普定县安普大道中段
承包工程内容:布孔、钻孔、验孔、装药、填塞、钎探、防护、联络网、警戒、起爆、爆后检查、解除警戒、提供空压机给孔桩班组辅助清渣(含所有孔桩爆破作业的施工机械、人工、材料费用),不含孔底清渣。
二、工程单价和工程量:
1.工程单价:爆破单价按140元/m?(不含税费),钎探单价按40元/元,甲方代扣2‰的保险费用。
2.工程量确认:以实际收方计算,若乙方装药量过大导致孔桩直径过大,孔桩收方直径不得大于土方开挖直径、钎探按实际进尺深度收方。
三、进度款支付:
1.工程进度款的支付:按照当月实际完成工程量的80%支付进度款。
2.工程计量及结算:工程计量以双方实测数据为准,即工程计价款=工程量*单价;工程完工验收合格后15天内,完成工程结算及支付手续。
四、工期要求:
本合同工期:本项工程工期为31天:开工时间为20xx年8月8日;竣工时间为20xx年9月8日,若乙方原因拖延工期的,甲方有权按照5000元/天对乙方进行罚款处理。
五、双方责权利:
甲方责权利:
1.给乙方提供施工基础图1份。
2.及时办理技术交底。
3. 为甲方工程师,行使合同约定的权利,履行合同约定的义务。甲方工程师负责履行甲方责任,处理现场问题,协调关系,负责质量、安全、进度、文明施工管理。
4.甲方应按时按期支付乙方工程进度款和办理工程结算相关手续。
5.每次爆破作业前,甲方负责清理施工便道及场地,为乙方安全运送民爆物品爆破提供必要条件。
乙方责权利:
1.乙方负责办理爆炸物品使用相关手续。
3.乙方须遵守爆破工程建设安全生产有关管理规定,严格根据经审批后的'《爆破设计方案》组织施工。
4.严谨违章作业、违章指挥、冒险施工,乙方服从甲方现场施工管理人员的正确指挥,对违章指挥,乙方有权拒绝施工,因甲方违章指挥造成的一切经济损失及法律责任由甲方承担。
5.乙方爆破作业人员必须持证上岗,并严格按安全作业证规定的作业级别进行爆破作业
6.按照《爆破作业项目管理要求》、《民用爆炸物品安全管理条例》和《爆破安全规程》GB6722-20xx及相规定,必须进行爆破安全评估和监理的爆破作业项目,由此产生的爆破安全评估和安全监理费用由乙方承担,各单项工程施工的人员、设备进出场费用由乙方自理。
7.乙方严格按照《爆破设计方案》《爆破施工方案》实施爆破,如有违反,所造成的一切经济损失和法律责任由乙方承担。
8.若乙方在爆破过程中,由于装药量过多(少)爆破导致孔桩垮塌(欠爆),由乙方全权负责。
六、安全责任:
1.甲乙双方必须严格执行《爆破作业项目管理要求》、《民用爆炸物品安全管理条例》、《爆破安全规程》等国家、省、市有关规定,做好安全防护工作。
2.乙方根据爆破区域实际条件及时优化爆破参数,科学管理。精心施工,确保爆破震动控制在国家规范允许范围内。
3.若爆破中发生安全伤亡事故,医药费由乙方垫付,待甲方报保险公司后,所报销的费用归乙方所有,其它费用由乙方承担,甲方不再支付任何费用。
七、违约责任
除不可抗力的原因,任何一方不履行合同,均要承担违约责任。
1.甲方不安合同约定履行自己的各项义务、支付款项及发生其他使合同无法履行的行为,应承担违约责任。
2.如乙方原因不按期完工给甲方造成损失的,由乙方承担并赔偿甲方损失。
八、工程计量结算支付完成后,本合同自行失效。
九、本合同一式六份,甲方执四份、乙方执二份。
甲方: 乙方:
授权代理人(签字): 身份证号:522527197207141314
电话:13985700668
日 期:20xx年8月14日 日 期:20xx年8月14日
甲方: (以下简称甲方)
乙方: (以下简称乙方)
甲方工程在建设过程中遇岩石急需通过爆破松动后才能满足开挖要求。为此,甲方聘请乙方进行爆破施工,并就相关事项在*等自愿的基础上,通过充分协商,双方达成一致意见,同意签订合同条款如下:
一、工程概况
1、工程名称: 高速公路 爆破工程;
2、工程地点: 。
二、工程内容、工期及计量方式
1、工程内容:土石方松动爆破;
2、工期:年 月 日至年 月 日,总工期 天(遇雨天或其它不可抗拒因素时工期自然顺延);
3、计量方式:以实测的爆破方量为准
三、爆破单价及付款方法
1、爆破单价(不含税):双方约定爆破单价计人民币 元/ m3;
2、付款方式:
⑴甲乙双方签订本合同时,甲方付给乙方进场费 万元整;
⑵完成50%爆破工程量时,甲方再付给乙方 万元整;
⑶爆破工程结束甲方验收合格后三天内一次性付清余款给乙方。
四、质量及安全
(一)工程质量
1、乙方必须严格按照国家标准《爆破安全规程》和爆破工程相关的法律、法规进行爆破作业,保证在安全的前提下按时完成爆破任务;
2、甲方提供必要的帮助和支持、配合完成各项工作。甲方在施工质量等方面给予相应的指导,并可随时监督检查。
(二)安全管理及责任
1、乙方在进入施工现场以前,要自行做好安全教育,必须重视安全生产,严格按照相关国家颁发的`《爆破安全规程》施工,杜绝发生爆破安全责任事故;
2、乙方应采取先进的爆破方法、合理的施工工艺及有力的技术措施,确保周围建筑物安全及人身安全;确保工程验收合格。
(三)爆破机械、爆破器材购买及管理
1、乙方在施工中,使用自带的爆破相关机具,乙方在爆破作业前, 必需对从业人员进行全面的施工技术教育和技术交底,以及安全技术交底,做到全面熟悉爆破的各种机械的性能、操作规程、安全知识;
2、乙方应派出有专业资格人员对爆破器材进行管理,保证爆破器材安全。
五、双方责任
(一)甲方责任
1、按合同规定及时支付工程费用;
2、负责施工全面指导工作;
3、乙方进场前,甲方要先做好爆破周边群众及其他相关人员的协调工作(此间产生的费用由甲方承担),为爆破施工创造条件,如不能及时提供爆破所需条件造成工期延误,责任由甲方承担;
4、甲方做好爆破前后的安全防护措施,如爆前检查作业面有无危石、做好支护、抽水及爆后通空等工作。
(二)乙方责任
1、严格按照国家相关法律、法规的有关安全操作规程施工;
2、结合本工程特点,制定合理、可行的爆破施工方案;
3、乙方必须服从甲方的整体工作安排,听从甲方管理人员的正确指导,爆破施工作业必须满足甲方施工总体进度及质量要求;
4、爆破有害效应控制在安全范围,确保周围建筑安全和人身安全。
六、其他
1、本协议经双方签字后生效;未尽事宜双方可另行协商确定;
2、本协议一式两份,双方各执一份,具有同等法律效力;
3、本合同自签字之日起生效。
甲方(公章):_________乙方(公章):_________
法定代表人(签字):_________法定代表人(签字):_________
_________年____月____日_________年____月____日
甲方:
乙方:
为了发展生产,安全生产,实施爆破“一体化”,明确双方的权利和义务,甲、乙双方在*等自愿,互惠互利的基础上,根据《合同法》和《爆破安全规程(GB6
722-20)》及相关法律法规的规定,就乙方承包甲方所属矿区的爆破施工工程,经过充分协商,达成一致意见,定立本合同。
一、工程名称和地址
1、工程名称:武川县奎素金矿区1号脉
2、工程地址:内蒙古武川县西乌兰不浪镇中后河岩金选厂
二、承包爆破施工工程的方式和范围
1、甲方具备合法有效的《企业法人营业执照》、《采(探)矿许可证》、《安全生产许可证》及相关证照,同意乙方承包。
2、乙方以其企业法人资质,营业执照许可证范围生产经营,自愿承包甲方在西乌兰不浪镇中后河岩金选厂采区内全部的掘进和采矿爆破施工工程。
三、合同期限:
承包为一年,从20_年4月10日至20_年4月9日止。
四、承包爆破施工工程价款的计算及支付方式、期限
1、甲方向乙方提供的年、月爆破作业计划,火工品品种以及用量的价款,同时支付乙方人员工资及技术服务费,1名爆
2、合同期限为一年,因甲方的原因导致乙方停工,技术服务费照常支付,不足一年的按一年计算。
五、甲方的权利和义务
l、甲方具备合法有效的《企业法人营业执照》、《采(探)矿许可证》、《安全生产许可证》及相关证照。
2、甲方向乙方提供甲方年、月爆破作业计划和火工品的品种和用量,提供施工方案。在爆破施工前七天确定火工品的品种和用量,预付乙方每月购买火工品的价款,以便乙方及时办理审验证照,审批、储存、运输、管理火工器材。
3、甲方负责采区内布孔穿孔作业方案的实施,一切安全责任事故由甲方与施工单位约定,乙方不承担一切安全事故责任。
4、甲方有权监督乙方的'爆破施工及安全使用,并负责爆破区域的人员撤离,安全警戒。巷道和工作面的排险工作由甲方负责,事故责任由甲方承担。残炮、哑炮的排除工作由乙方负责,甲方协助,在排渣过程中如发现被碎石掩埋的盲炮,甲方人员必须及时通知乙方人员排除。甲方人员必须在炮烟散完后方可进入施工现场。否则一切后果甲方自行负责。
5、甲方保证乙方炸药库的正常使用。
六、乙方的权利和任务
1、乙方必须具备合法有效的《企业法人营业执照》、《爆破
2、乙方人员严格按照《爆破安全规程(GB6 722-20_)》操作施工,结合爆破工程的特点编制合理、可行的爆破方案。
3、乙方配备1名爆破人员,1名安全人员,2名库管人员,严格执行《危爆物品管理条例》的有关规定。如因甲方洞采工作面增加,需要乙方增加爆破人员、安全员等,由甲方按照所增加的人员工资每人每月4000元,(餐饮住宿由甲方负责)支付乙方。如甲方施工工作面增加,工作量加大,却不要求乙方增派人员,项目负责人根据工作需要向乙方领导汇报,由乙方决定增派人员工资按每人每月4000元收取,但不得增加甲方技术服务费用。甲方应无条件接受。否则,影响甲方的施工和进度,以及安全事故责任由甲方承担,乙方概不负责。
4、因甲方设备陈旧或安全检查不到位,使乙方人员在上下井或施工过程中,发生非爆破安全事故,由甲方承担全部责任。
5、因爆破对矿区周边环境造成的有害效应,乙方概不负责,责任由甲方负责。
6、因甲方的原因导致不具备爆破条件或者存在安全隐患,乙方有权拒绝爆破作业,责任由甲方承担。
七、因政策或**部门或其他不可抗力的原因致乙方不能正常生产经营的,乙方不承担责任。
八、本合同未尽事宜,本着互惠互利、友好协商的原则解决,双方协商一致,签订补充合同,但不得相互影响对方生产施工。若协商不成,向武川县人民法院诉讼,依法解决。
九、违约责任
1、如甲方违反本合同的约定,乙方有权解除本合同,甲方支付乙方违约金20万元。
2、如乙方违反本合同的规定,甲方有权解除本合同,乙方支付甲方违约金20万元。
十、本协议自双方签字(盖章)后即产生法律效力,双方必须信守本协议,诚实履行,不得恶意曲解本协议。
本协议一式三份,双方各执一份,县***存档一份。
甲方(盖章):
乙方(盖章):
甲方(签字):
乙方(签字):
开户行:
开户行:
账号:
账号:
20xx年xx月xx日
甲方:(身份证号:)
乙方:
乙方将钻孔工程施工委托甲方进行。双方根据《中华人民共和国合同法》等有关规定,本着*等、自愿、公开、诚信的原则,签订如下协议:
一、工程地址、内容、承包方式、合同价、付款方式
1、工程承包范围:露天开采爆破的钻孔。
2、工程承包内容:甲方负责布孔、钻孔等工作。
3、承包方式:乙方负责勘察指定爆破作业场地,孔X设计,提供水、电等必要实施,其它如钻孔的机械设备,技术人员,燃油费等均由甲方负责。
4、合同价:直径∮90规格钻孔,包干价18元米,以工程量实际发生量为结算依据含税结算。(每米壹拾捌元整)
5、付款方式:工程款预计为元。每次钻孔后由乙方派人进行验收,合格后双方签字予以确认,月底累计按合同价计算进行结算。
二、合同期限
1、合同期限从________年____月____日起至________年____月____日止。
2、在施工过程中如遇到下列情况工期延误则甲方不负担任何责任。
(1)业主认可的工期延误;
(2)乙方原因造成的'工期延误。
3、甲方每天根据乙方施工进度安排,向乙方提出合理的施工进度和第二天的施工计划,并按计划进行施工。
三、甲乙双方责任
(一)甲方的主要职责
1、甲方不得将工程转包或承包给他人,否则乙方有权无条件终止本合同,并由甲方承担由此造成的全部经济损失。
2、甲方在接到乙方要求其进场的书面通知后,按时组织人员进场,且必须保持人员情绪稳定,保证按期、按质、按量完成乙方安排的生产任务,服从乙方的统筹安排,统一调动。
3、必须服从乙方的统一管理,自担风险、自负盈亏,确保本协议工程施工的质量、工期和安全等要求。且甲方在钻孔过程发生的安全责任事故、质量事故及工伤事故由甲方自行负责,乙方不负担任何责任。
(二)乙方的主要职责
1、乙方在甲方进场后组织甲方人员进行入场教育,并进行监督检查。
2、乙方负责甲方在入场后进行技术交底和安全交底,向甲方明确施工技术、质量、安全、节约、工期、文理施工等要求。
3、负责对甲方的工作过程和结果实施监督检查,在甲方工程质量、工期、文明施工不能满足工程施工所需时,乙方有权命令
甲方限期整改直到满足要求为止。
四、本合同一式两份,甲乙双方各执一份,双方答案后生效。
五、本合同未尽事宜可签订补充协议并具有相等的法律效力。
甲方(公章):_________
乙方(公章):_________
法定代表人(签字):_________
法定代表人(签字):_________
________年____月____日
________年____月____日
甲方:
乙方:
为了健全施工管理规定确定内部经营机制,保证工程质量和工程 进度,明确各施工队在工程施工中的权益和义务,依照《矿山施工管理条例》及其他相关的法律、行政法规遵循*等、自愿、公*和诚实信用的原则,结合工程实际,经甲乙双方协商达成合作协议,签订本合同供双方共同遵守执行。
一、 工程概况及承包范围
1.1、 工程名称:
1.2、 建设单位:
1.3、 工程地址:
1.4、
工程内容:完成甲方委托的土石方剥离工程量,包括作业区范围内土石方剥离、煤层上采挖运、施工区域内的道路修复、机械道路的维护*整、道路洒水降尘的辅助作业。地下大型防排水由业主方负责。
1.5、 工程量:
1.6、
严格按矿山指定地点堆放土石方,乙方承担所有费用,年终收山乙方必须按规定布置好安全设施,清理好作业面土石方,妥善安排工作设施,经甲方验收后可收山,否则不予结算工程费用。
1.7、 乙方破坏性开采,造成资源浪费,甲方根据情况予以处理。
二、 合同工期
2.1、开工时间: 月 日
2.2、竣工时间: 月 日
三、工程承包方式
3.1甲方委托乙方完成煤矿采区土石方剥离工程项目承包。
3.2、按工程量单价大包干的形式,包括剥土和工程施工中工作面的*整、防排水、防雷电、冬季草原防火、作业区
修筑的日常维护、环境治理及所有辅助作业。
四、工程价格及费用承担
4.1、按甲方委托书乙方完成任务作业区范围的采装、运输、排土、 防排水、防雷电、冬季草原防火、环保治理等所有的辅助作业,按单价 元/立方米(税后)价(不含爆破),采掘深度不超过 米。每超深 米增加 元/m3。
4.2、乙方各种生产所需机械设备由乙方解决。其维修保养、修理及 其他后勤保障所产生的费用由乙方自行承担,甲方不负责任。
五、工程款结算预付方式
5.1 预付款
5.2、结算款办法:按甲方当月指定的生产计划要求以实际开挖实方 量,实行“一步单价制”结算。
5.3按业主《工程验收管理办法》每月由业主生产技术部组织甲乙双方共同参与完成工程验收,由甲方出据验收结果,经甲乙双方确定签字后生效,作为结算依据。
5.4、工程量的结算方式:
5.5、工程施工中剥离运输工人距离在公里范围内,超出 公里,每公里加 元/m3。
六、工程量的计算方式
6.1 要求所有工程量均以实方进行计算,每月同完成结算工程量,测算数据经双方确认签字后作为最终结算依据。
七、工程技术及其要求
7.1 乙方必须严格执行煤炭行业有关规程、规定及国家有关的法律、法规以及矿产部下发的`《质量标准化标准及考核评级办法实施细则》 《安全管理办法》
《土石方管理方法》《煤炭管理办法》 《统计报表管理办法》 《关于加强的通知》及有关矿规矿纪,精神文明建设、社会治安综合治理管理办法。
7.2、工程施工中工程进度、工程质量、工程位置及出现破坏现有工程行为按甲方有关规定处理。
八、其它约定
8.1、遇有**检查,爆炸物品及当地石油公司的油料供应短缺或天气恶劣原因连续五天不具备出车条件的,乙方当月的任务量可按甲方对应日计划量减除。
8.2、乙方特殊工种人员,都必须持有特种行业操作证和上岗证。
8.3、如乙方在合同期内保质保量的完成任务甲方交给的工程任务。
8.4、乙方必须配备专职的安全员,并积极参加甲方组织的安全学*和技能培训。
8.5、乙方应签订安全、环保、消防协议书,明确各项责任义务。
8.6、合同价款中包括了安全施工管理、安全措施、现场文明施工等费用。
8.7、乙方必须严格遵守《安全生产管理条例》 《爆炸物品使用管理条 例》《安全生产法》等有关规定,安全开采,文明施工。
8.8、各施工队人员在上矿前有体验合格证,如有疾病隐瞒,后果全由乙方负责,乙方施工队所有人员的医疗费用全部由乙方承担。
8.9、乙方必须全额购买保险,重大伤亡事故按国家有关规定或保险 公司条款执行,乙方不得无理取闹,同时根据市**要求,乙方可自愿购商业保险。
九、严禁酗酒和酒后上班及打架斗殴,如发现将严重处罚。
9.1、甲方及时结算施工队费用,乙方不得从事有损于甲方利益的行为。
9.2、乙方发生的任何车辆和机械事故、人员伤亡等经济及法律责任, 由乙方自行负责赔偿。
乙方所有施工人员必须服从甲方现场人员的管理和指挥,对不服从者要实行经济处罚。
9.3、乙方应按要求,做好环境保护和治理工作,保护好生态,严禁捕杀野生动物,违者追究法律责任。严禁盗控恐龙化石、硅化木,发现古物及时上报甲方并保存好,
由甲方处理。自建公厕, 掩埋好垃圾,严禁乱扔乱倒,对影响卫生严重者实行经济处罚。
9.4、爆炸物品乙方有专职爆破员,请领由专人负责,严禁违章操作, 严格按照《爆破物品使用管理条例》执行。
合同期限(合同生效与终止)自 年 月 日至 年 月 日结算付款完为止,(以建设主管部门的开工通知书时间为准)。
违约责任
11.1、 若甲方资金不能按时支付给乙方的款项,给乙方造成停工停产, 超过 天者,甲方应补偿乙方的设备和人员工资,按挖掘机每台 元/天,装载机每台 天/元,运输车辆每辆/天,人工元、天,停日内甲方不补偿。
11.2、甲方必须负责办理开采一切手续、保证道路畅通、协调好村民等事宜。如手续不全、村民闹事等造成乙方停工停产,一切责任均由甲方负责并赔偿乙方所投放经济损失责任。
本协议在履行中发生争议由双方协商解决,协商不成,提交当地 仲裁委员会或起诉所在地人民法院。
本合同一式贰份,甲乙双方各执一份,双方签字盖章后生效。
甲方(签章)法人:
乙方(签章) 法人:
年 月 日:
——爆破钻孔施工合同菁选
爆破钻孔施工合同
在人们的法律意识不断增强的社会,越来越多事情需要用到合同,合同协调着人与人,人与事之间的关系。拟定合同的注意事项有许多,你确定会写吗?下面是小编精心整理的爆破钻孔施工合同,仅供参考,欢迎大家阅读。
甲方:(身份证号:)
乙方:
乙方将钻孔工程施工委托甲方进行。双方根据《中华人民共和国合同法》等有关规定,本着*等、自愿、公开、诚信的原则,签订如下协议:
一、工程地址、内容、承包方式、合同价、付款方式
1、工程承包范围:露天开采爆破的钻孔。
2、工程承包内容:甲方负责布孔、钻孔等工作。
3、承包方式:乙方负责勘察指定爆破作业场地,孔X设计,提供水、电等必要实施,其它如钻孔的机械设备,技术人员,燃油费等均由甲方负责。
4、合同价:直径∮90规格钻孔,包干价18元米,以工程量实际发生量为结算依据含税结算。(每米壹拾捌元整)
5、付款方式:工程款预计为元。每次钻孔后由乙方派人进行验收,合格后双方签字予以确认,月底累计按合同价计算进行结算。
二、合同期限
1、合同期限从________年____月____日起至________年____月____日止。
2、在施工过程中如遇到下列情况工期延误则甲方不负担任何责任。
(1)业主认可的工期延误;
(2)乙方原因造成的工期延误。
3、甲方每天根据乙方施工进度安排,向乙方提出合理的`施工进度和第二天的施工计划,并按计划进行施工。
三、甲乙双方责任
(一)甲方的主要职责
1、甲方不得将工程转包或承包给他人,否则乙方有权无条件终止本合同,并由甲方承担由此造成的全部经济损失。
2、甲方在接到乙方要求其进场的书面通知后,按时组织人员进场,且必须保持人员情绪稳定,保证按期、按质、按量完成乙方安排的生产任务,服从乙方的统筹安排,统一调动。
3、必须服从乙方的统一管理,自担风险、自负盈亏,确保本协议工程施工的质量、工期和安全等要求。且甲方在钻孔过程发生的安全责任事故、质量事故及工伤事故由甲方自行负责,乙方不负担任何责任。
(二)乙方的主要职责
1、乙方在甲方进场后组织甲方人员进行入场教育,并进行监督检查。
2、乙方负责甲方在入场后进行技术交底和安全交底,向甲方明确施工技术、质量、安全、节约、工期、文理施工等要求。
3、负责对甲方的工作过程和结果实施监督检查,在甲方工程质量、工期、文明施工不能满足工程施工所需时,乙方有权命令
甲方限期整改直到满足要求为止。
四、本合同一式两份,甲乙双方各执一份,双方答案后生效。
五、本合同未尽事宜可签订补充协议并具有相等的法律效力。
甲方(公章):_________
乙方(公章):_________
法定代表人(签字):_________
法定代表人(签字):_________
________年____月____日
________年____月____日
甲方:
乙方:
甲方将钻孔工程施工委托乙方进行,双方根据《中华人民共和国民法典》和《建设安装工程承包合同条列》等有关规定,签订本合同,双方共同遵守。
一、工程名称:
河北__公司场地爆破钻孔工程。
二、工程地点:
河北__公司院内。
三、工程范围:
钻孔(钻孔直径80)。
四、承包方式:
甲方仅提供施工用水、电。
五、工程价款:
钻孔:包干价32元。
工程总价:以工程量实际发生量为结算依据,含税,现金结算。
七、付款方式:
本合同签订后,预付款无,工程完工验收合格后开具全额当地发票,付清全部工程款。
八、双方责任:
1、甲方提供施工用水、电;
2、甲方按照国家施工规范、施工标准验收;
3、乙方进场前必须与甲方安环处签订安全施工协议,动力处签订安全用电协议。
4、乙方施工用材料必须有合格证、材质单及化验单,双方现场验收合格后方可使用,否则由此造成的`一切损失由乙方承担;
5、乙方必须按照国家施工规范施工;
6、乙方在施工过程中造成甲方设备损坏及相关损失由乙方承担;
7、乙方在施工过程中发生任何伤亡事故,造成的一切经济损失均由乙方承担;
8、乙方必须遵守甲方的各种规章制度,服从甲方的管理;
9、乙方施工场地必须清洁,物品摆放有序,废料定点堆放。
九、施工工期:
按甲方要求,由甲方原因工期顺延。
十、本合同一式六份,经双方签字盖章后生效。
甲方(公章):_________
乙方(公章):_________
法定代表人(签字):_________
法定代表人(签字):_________
________年____月____日
________年____月____日
甲方:
乙方:
甲方将钻孔工程施工委托乙方进行,双方根据《中华人民共和国合同法》和《建设安装工程承包合同条列》等有关规定,签订本合同,双方共同遵守。
一、工程名称:河北XX公司场地爆破钻孔工程。
二、工程地点:河北XX公司院内。
三、工程范围:钻孔(钻孔直径80)。
四、承包方式:甲方仅提供施工用水、电。
五、工程价款:
钻孔:包干价32元。
工程总价:以工程量实际发生量为结算依据,含税,现金结算。
七、付款方式:
本合同签订后,预付款无,工程完工验收合格后开具全额当地发票,付清全部工程款。
八、双方责任:
1、甲方提供施工用水、电;
2、甲方按照国家施工规范、施工标准验收;
3、乙方进场前必须与甲方安环处签订安全施工协议,动力处签订安全用电协议。
4、乙方施工用材料必须有合格证、材质单及化验单,双方现场验收合格后方可使用,否则由此造成的一切损失由乙方承担;
5、乙方必须按照国家施工规范施工;
6、乙方在施工过程中造成甲方设备损坏及相关损失由乙方承担;
7、乙方在施工过程中发生任何伤亡事故,造成的一切经济损失均由乙方承担;
8、乙方必须遵守甲方的.各种规章制度,服从甲方的管理;
9、乙方施工场地必须清洁,物品摆放有序,废料定点堆放。
九、施工工期:按甲方要求,由甲方原因工期顺延。
十、本合同一式六份,经双方签字盖章后生效。
甲方(公章):_________
乙方(公章):_________
法定代表人(签字):_________
法定代表人(签字):_________
________年____月____日
________年____月____日
甲方:
乙方:
甲方将钻孔工程施工委托乙方进行,双方根据《中华人民共和国经济合同法》和《建设安装工程承包合同条列》等有关规定,签订本合同,双方共同遵守。
一、工程名称:河北钢铁集团鑫达钢铁有限公司场地爆破钻孔工程。
二、工程地点:河北钢铁集团鑫达钢铁有限公司院内。
三、工程范围:钻孔(钻孔直径80mm)。
四、承包方式:甲方仅提供施工用水、电。
五、工程价款:
钻孔:包干价32元/m。
工程总价:以工程量实际发生量为结算依据,含税,现金结算。
七、付款方式:
本合同签订后,预付款无,工程完工验收合格后开具全额当地发票,付清全部工程款。
八、双方责任:
1、甲方提供施工用水、电;
2、甲方按照国家施工规范、施工标准验收;
3、乙方进场前必须与甲方安环处签订安全施工协议,动力处签订安全用电协议。
4、乙方施工用材料必须有合格证、材质单及化验单,双方现场验收合格后方可使用,否则由此造成的一切损失由乙方承担;
5、乙方必须按照国家施工规范施工;
6、乙方在施工过程中造成甲方设备损坏及相关损失由乙方承担;
7、乙方在施工过程中发生任何伤亡事故,造成的一切经济损失均由乙方承担;
8、乙方必须遵守甲方的.各种规章制度,服从甲方的管理;
9、乙方施工场地必须清洁,物品摆放有序,废料定点堆放。
九、施工工期:按甲方要求,由甲方原因工期顺延。
十、本合同一式六份,经双方签字盖章后生效。
甲方(公章):_________乙方(公章):_________
法定代表人(签字):_________法定代表人(签字):_________
_________年____月____日 _________年____月____日
甲方:__________
乙方:__________
甲方承建的枝城高新技术示范园区一期场地*整工程,为了确保优质安全的完成施工任务,本着*等、自愿、公开和诚信的原则,甲方决定将部分开挖石方爆破的钻孔施工任务交由乙方作业。经甲乙双方友好协商,达成如下协议。
一、工程概况
1、工程名称:宜都市枝城高新技术示范园区一期场地*整工程。
2、工程地点:宜都市枝城镇梁家畈村。
3、工程质量标准:按业主、监理、项目部的要求执行。
二、工程承包范围、内容、承包方式、合同价、付款方法
1、工程承包范围:该项目部分石方爆破的钻孔。
2、工作内容:乙方负责布孔、钻孔、设备保养、运输和加注燃料、安全管理、设备迁移等工作。
3、承包方式:钻孔机械、材料由甲方提供,实行包工不包料的单价承包,单价包含工作内容的所有费用。签订合同后钻孔在本项目建设期内不予调增和调减。
4、合同价:(1)直径Φ90规格钻孔,1.8元/米(每米壹元捌角整)。
5、付款方法:当月的合同款在下个月支付,支付额度为80%。余下20%在工程竣工验收后支付。
三、工程量核算与确认:
1、钻孔长度工程量由双方共同测量计算,并经签字确认。
四、工期
1、开工时间:20____年9月5日。
2、竣工时间:20____年3月31日。
3、在施工过程中,如遇到下列情况则工期顺延:
(1)业主认可的工期延误;
(2)甲方原因造成工期延误。
4、乙方每天根据甲方施工进度安排,向甲方提供合理的工程进度和第二天的施工计划和用药计划,并按计划施工。
5、乙方因人员不足和不能按计划施工,影响工程进度,甲方可下达书面通知,要求其2日内调整人员,保证生产需要。若在规定时间内乙方仍不能满足生产,甲方有权采取其它工期补救措施直至更换施工队伍。责令乙方退场,并由乙方承担因此给甲方造成的全部经济损失,并不予乙方办理结算。
五、甲乙双方责任
1、甲方责任:
(1)甲方驻现场全权代表人王同兴,全面履行本合同内各项要求。
(2)在乙方进场后组织乙方人员进行入场教育,并进行监督、检查。督促乙方按规定办理有关务工手续。
(3)负责施工前对乙方进行技术交底和安全交底,向乙方明确施工技术、质量、安全、节约、工期、文明施工等要求。
(4)负责对乙方的工作过程和结果实施监督检查,在乙方工程质量、工期、安全、文明施工等不能满足工程施工之所需时,甲方有权要求乙方限期整改直至满足要求。
(5)对于乙方不服从甲方的合理安排,对总工期、爆破质量造成影响。甲方有权对乙方处以500元以下罚款每次。并从合同款中直接扣除。
(6)负责提供机械、燃油、易损件,并对设备正常维修。
2、乙方责任:
(1)乙方驻施工现场全权代表人,代表乙方履行本合同约定的权利和义务。
(2)乙方不得将工程转包或分包给他人,否则,甲方有权无条件终止本合同,并由乙方承担由此造成的全部经济损失。
(3)乙方工人必须身体素质和技术水*满足工程施工需要;工人年龄不得低于18周岁、超过60周岁。乙方人员须持本人身份证,并将其人员登记造册必须交甲方备案并作为本合同附件。
(4)乙方在接到甲方要求其进场的书面通知后按时组织人员进场,且必须保证人员稳定,不能随意变更注册人员,保证按期、按质、按量完成甲方安排的生产任务,服从甲方的统筹安排,统一调动。
(5)所有物质的管理、防盗和安全由乙方全部负责。
(6)必须服从甲方的统一管理,自担风险,自负盈亏,确保本协议工程施工的`质量、工期、安全等、满足协议要求。
(7)乙方参加施工人员必须经过专业培训。已经取得相应资质和上岗证。
(8)乙方必须严格遵守安全生产作业规程,按照甲方的要求,在确保安全的前提下工作。且乙方在钻孔过程中发生的安全责任事故、质量事故及工伤事故由乙方自行负责,甲方不承担任何责任。
(9)乙方必须加强设备的保养和管理,因管理不到位、保养失误和操作错误造成机械事故,其损失全部由乙方赔偿。
六、合同终止
1、在施工中发生以下情况时,甲方有权终止本协议,乙方不得拒绝。
a、乙方没有履行本项目关于人员,设备保养和操作,进度的强制性要求,又不接受甲方管理规定的。
b、乙方因自身原因连续5天不能完成甲方的计划任务或达不到业主的总体进度要求时。
c、乙方拒不服从甲方管理。施工达不到规定指标的。
d、乙方已不具备继续施工能力,或乙方将本合同工程转包或再分包或中途退场的。
七、其它
1、合同文件及附件:本合同书、本合同书的补充协议;洽商、变更等明确双方权利与义务的各种项目部下达的会议记要、协议。
3、争议解决:首先友好协商,协商不成向宜昌市仲裁部门申请仲裁。
4、本合同一式二份,甲乙双各执一份,双方签字后生效。
5、本合同未尽事宜可签订补充协议并具有同等法律效力。
甲方(公章):_________乙方(公章):_________
法定代表人(签字):_________法定代表人(签字):_________
_________年____月____日_________年____月____日
——钻孔施工合同范文5份
发包方: _______项目部(以下简称甲方)
承包方:_______(以下简称乙方)
依照《中华人民共和国合同法》和《建筑安装工程承包合同条例》及共他有关法律、行政法规的规定,遵循*等、自愿、公*和诚实信用的原则,经甲、乙双方协商一致,订立本合同。
第一条:工程概况:
工程名称: _______#、4# 桥梁工程
工程地点: 苏州市浒关镇
工程工期: 50 天
第二条:承包范围
永安路桥梁工程施工及图纸和相关文件要求及施工工艺所要求的施工内容和施工中需要配合的辅助工作。主要工作内容包括:清基、排水、材料场内运输、脚手架、模板、混凝土施工、砌石(含沟缝)、钢筋制安、辅助梁板安装、辅助台背回填、材料看管、混凝土养护、搅拌机安装拆除、安全防护等。
第三条:承包方式
本合同采用包清工、包小型工具(铁锹、木工工具、钢筋弯曲工具、砌石工具等)、包安全、包质量、包工期、包文明施工的方式。
第四条:双方责任和义务
一、甲方责任和义务
1、负责提供图纸并进行技术交底,质量交底,安全文明施工交底,负责提供水准测量控制点。
2、提供施工场地及施工道路,将临时用水、用电线路接至施工场地旁边。
3、组织落实安全措施。在乙方人员进场后,甲方将进行安全文明施工及法制教育,搞好安全生产管理。
4、监督、考核乙方在施工中的质量、安全、文明施工、工期、合法用工及限额领料等工作。对乙方达不到要求时,随时提出限期整改,督促检查乙方整改。
5、实行限额领料制度,对乙方限额领料情况进行考核和奖惩。
二、乙方责任和义务
1、乙方一切食宿问题自行解决。
2、乙方必须服从甲方监督,按照甲方的统一部署进行施工,服从甲方项目经理部的全面管理、协调安排,对于不服从甲方管理人员监督指挥的,按200元/人.次罚款,在工程款中扣除。
3、乙方工人必须满足施工进度、工程质量、材料管理及安全文明施工的要求。对特殊工种操作人员,必须持证上岗并向甲方提供有效复印件。否则甲方有权另聘工人承担该部分工作,发生费用直接从乙方工程款中双倍扣除。
4、乙方应在合同签订后向甲方提供自有工人的花名册。为保证施工正常进行,施工过程中乙方更换工人要事先征得甲方现场管理人员的同意,方可更换,此项内容将作为月末考核内容之一。
5、施工安全防护工作由乙方负责解决,甲方提供必要材料。
第五条:材料管理
1、甲方直接将材料供应到施工现场,保证施工现场的正常施工。乙方应现场签收进场材料的质量和数量。如有异议应立刻向甲方提出,否则甲方将视为乙方已接受此批材料。
2、甲方在供应材料的同时提**品合格证明,乙方按有关规定进行验收,验收合格予以接受并办理交接手续,作为物资移交和结算成本的依据。乙方有责任和义务配合甲方对进入施工现场材料的验收、保管及配合取样工作。
3、乙方要严格按照混凝土配合比施工,确保混凝土强度达到设计要求。如施工过程中,因使用不当或错用等造成的质量安全事故,由乙方承担一切经济损失。
4、材料的运输、二次倒运、保管等均由乙方自行解决。乙方必须做好对成品及机械设备的保护工作,对于甲方提供的机动翻斗车、搅拌机、排污泵、振动棒等机械乙方应办理领用手续,并应承担施工过程中的维修及保养的费用。小型机具及材料等如有损坏或遗失甲方将有权按照原价的1.5倍给予罚款。
5、乙方必须服从甲方的安排,合理使用材料,不得出现浪费现象,一经发现甲方将给予500—20xx元/次的罚款,情节严重者,将重罚。
6、乙方必须按照设计及规范要求施工,否则所增加的一切费用由乙方全部承担。
第六条:合同价款及付款方式
1、 合同综合单价:
模板施工: 13元/m2
混凝土施工: 35元/m3
砌石施工(桥底铺砌30cm厚、砂浆抹面): 15元/m2
钢筋制作安装: 200元/t
上述单价为综合价,包括与其有关的清基、排水、材料场内运输、脚手架施工、材料看管、砼养护、人工打夯、搅拌机安装拆除、安全防护及其他辅助作业,本工程实行闭口包干,施工中不再发生计时工、估工、点工等一切零星用工。
2、付款方式
本工程无预付款。每月25日验收合格后,按完成的合格工程量结算70%,剩余工程款在工程完工验收后再行支付。
3、由乙方原因造成的返工费用(包括材料、机械、人工等费用)由乙方承担全部费用,甲方将从乙方的人工费中扣除。
第八条:工 期
1、 工期 50 天为控制目标。
2、乙方应遵从甲方的总体施工计划和工期要求。施工组织设计和工程进度计划一经甲方同意,应严格执行。
3、乙方自身原因造成的工期拖延,甲方将给予每拖延一天20xx元的罚款。拖延十五天以上,乙方自行退场。
4、工程一经验收通过,乙方必须在一周内撤离现场,包括所有施工人员、机具设备等,做到工完场清。
第九条:安全施工和文明施工
1、安全目标是确保不发生一起安全事故。乙方应按苏州市有关部门规定做好安全教育、安全防护(包括为所属人员自备个人防护用品)等工作。本合同后附安全协议,作为本合同补充协议。
2、乙方必须保证安全、文明施工,发生安全事故,一切损失由乙方承担。乙方人员发生伤亡事故时,应立即抢救并负责保护好现场。
3、乙方如发生打架斗殴、与附*居民发生纠纷、无身份证、暂住证现象,损害总包单位企业形象、不按合同约定无故到市**、业主方闹事等现象,甲方将根据情节严重程度给予每次500元罚款,罚款在当月工程款中扣除。
4、乙方应按甲方的管理要求做好文明施工,材料堆放整齐,及时清运乙方施工产生的建筑垃圾,做到工完场清,保持现场的整洁。乙方达不到甲方的文明工地标准要求时,甲方有权令其整改,并将对其处以相应罚款。
第十条:质量要求
1、本工程质量等级要求为优良,未达到100%优良,甲方将根据业主对项目的处罚的1.5倍对乙方进行处罚。如因乙方原因出现质量问题发生返工现象所造成的一切经济损失将由乙方承担。甲方如在过程中发现乙方违规操作,甲方现场管理人员当场罚款,金额视情节轻重确定,并将在当月的工程款中扣除,
2、乙方必须遵照国家颁发的施工验收规范、质量检验标准、设计要求及业主代表发出的指令,严格按施工组织设计和施工方案进行施工,并建立安保体系,健全质量日常检查制度,做好自检记录。
3、隐蔽工程乙方应提前通知甲方,做好自检记录,未经业主和监理认可不得施工下道工序。
4、如甲方需对已同意的隐蔽工程进行复查时,若其复查结果不符合设计要求或质量不合格,复查费用由乙方承担,工期不予顺延。
当乙方不能满足甲方的施工要求时,甲方将有权终止合同并责令其退场,同时按甲乙双方核实的完成工作量按合同价款内的市场价格给予结算。乙方应无条件退场,甲方不再支付任何费用。
其它未尽事宜,双方协商解决签订补充协议,具有同等法律效力。
本合同经双方签字后生效。共一式肆份,双方各执两份。工程竣工结算后自行废止。
甲方代表:_______ 乙方代表:_______
_______年_______ 月_______ 日 _______年_______ 月_______日
甲方:
乙方:
现有工程机械钻孔桩的破除工程,经甲、乙双方协商,甲方同意承包与乙方施工。现实具体协议如下:
一、甲方以每立方_____元(_____元)的单价将桩的破除工程承包给乙方,具体计算以施工图纸计算。
二、施工范围:乙方将所有该破除的桩混凝土完全破除。在破的过程中,所有的桩应以锯桩机高的位置切割一定的深度,但不能伤及桩钢筋,破除后的桩头必须保持*整完好。预留钢筋必须按甲方的要求所预留。破除后的大渣甲方用挖机尽量配合乙方清除。
三、乙方进场后,甲方负责提供生活水电以及适量借支生活费用。乙方自带破桩工具(包括锯桩机)。在施工过程中,甲、乙双方必须紧密配合(如挖机配合清渣等),确保施工进度以保证工程的如期完成。乙方人员在施工中必须注意安全,上班必须安全帽,穿胶鞋,如发生安全事故,由乙方完全负责,严格遵守公司的各项安全,生产制度和各种生活制度。另乙方必须保证施工进度,如进度严重跟不上,甲方有权中止乙方的合作。
四、结帐方式:甲方在乙方工程完工后_____天内,以现金的方式一次性付清工程款。
五、此协议由甲乙双方协商而定,双方必须严格遵守,积极履行。如有违反,则由违反方负完全责任。
六、此协议自签字之日起生产,待工程完工,甲方付清乙方工程款后自行失效。
甲方代表:乙方代表:
联系电话:联系电话:
时间:
甲方:__________________公司
乙方:__________________
根据甲乙双方友好协商,签订本合同,共同遵守。
一、 租机范围及内容
甲方租用乙方钻机两台,用于_________,乙方根据甲方要求及施工设计图纸进行施工,保证质量、包安全按期完成甲方分配的成孔任务。
二、 甲方责任
1. 乙方进场前,做好场地的三通一*;
2. 派____为驻工地代表,负责现场签证,并协调解决施工中遇到的问题,协调与业主、总包、设计及监理的关系;
3. 协助解决工人住宿。
三、乙方责任
1. 根据施工要求,保证质量、包安全,按甲方要求的工期完成钻孔;
2. 做好施工原始记录;
3. 按照甲方的进度计划施工,服从甲方驻工地代表的管理;
4. 严格把好质量关,如因乙方施工原因造成工程质量不合格,乙方必须返工,费用自理;
5. 严格按照操作规程进行作业,确保施工安全,如发生安全事故,乙方负责解决,费用由乙方承担。
四、质量标准
按照现行有关规范要求及施工设计图施工。
五、付款及结算方式
1.成孔按元/米计价,按实际完成工作量结算。该单价不含税,乙方只向甲方开具收据。成孔用的泥粉及套管由乙方负责承担费用。钻孔穿导墙和旧桩基础时,给予补偿,补偿原则为:甲方与业主协商后,其补偿金额的全部支付给乙方。
2. 乙方全部钻机进场开钻后,甲方按每台钻机________元支付预付款。
3. 锚杆施工进度达到50%时,甲方再按乙方已经完成工作量的________% 支付进度款。
4. 工程完工后,甲方支付乙方完成工作量的________%,但此时应扣除已经支付的款项。尾款在________个月内结清。
5. 乙方不负责施工用的水、电费用,但水、电表由乙方提供并按甲方的要求安装。
6. 未尽事宜,双方协商解决。
本合同自签订之日起生效,至工程结清款项之日失效。
本合同一式四份,甲乙双方各执二份。
甲方:_______
乙方:_______
日期:_______
甲方:__________________公司
乙方:__________________
根据甲乙双方友好协商,签订本合同,共同遵守。
一、租机范围及内容
甲方租用乙方钻机两台,用于_________,乙方根据甲方要求及施工设计图纸进行施工,保证质量、包安全按期完成甲方分配的成孔任务。
二、甲方责任
1.乙方进场前,做好场地的三通一*;
2.派____为驻工地代表,负责现场签证,并协调解决施工中遇到的问题,协调与业主、总包、设计及监理的关系;
3.协助解决工人住宿。
三、乙方责任
1.根据施工要求,保证质量、包安全,按甲方要求的工期完成钻孔;
2.做好施工原始记录;
3.按照甲方的进度计划施工,服从甲方驻工地代表的管理;
4.严格把好质量关,如因乙方施工原因造成工程质量不合格,乙方必须返工,费用自理;
5.严格按照操作规程进行作业,确保施工安全,如发生安全事故,乙方负责解决,费用由乙方承担。
四、质量标准
按照现行有关规范要求及施工设计图施工。
五、付款及结算方式
1.成孔按元/米计价,按实际完成工作量结算。该单价不含税,乙方只向甲方开具收据。成孔用的泥粉及套管由乙方负责承担费用。钻孔穿导墙和旧桩基础时,给予补偿,补偿原则为:甲方与业主协商后,其补偿金额的全部支付给乙方。
2.乙方全部钻机进场开钻后,甲方按每台钻机________元支付预付款。
3.锚杆施工进度达到50%时,甲方再按乙方已经完成工作量的________%支付进度款。
4.工程完工后,甲方支付乙方完成工作量的________%,但此时应扣除已经支付的款项。尾款在________个月内结清。
5.乙方不负责施工用的水、电费用,但水、电表由乙方提供并按甲方的要求安装。
6.未尽事宜,双方协商解决。
本合同自签订之日起生效,至工程结清款项之日失效。
本合同一式四份,甲乙双方各执二份。
甲方:________
乙方:________
日期:________
甲方:
乙方:
现有工程机械钻孔桩的破除工程,经甲、乙双方协商,甲方同意承包与乙方施工。现实具体协议如下:
一、甲方以每立方_____元(_____元)的单价将桩的破除工程承包给乙方,具体计算以施工图纸计算。
二、施工范围:乙方将所有该破除的桩混凝土完全破除。在破的过程中,所有的桩应以锯桩机高的位置切割一定的深度,但不能伤及桩钢筋,破除后的桩头必须保持*整完好。预留钢筋必须按甲方的要求所预留。破除后的大渣甲方用挖机尽量配合乙方清除。
三、乙方进场后,甲方负责提供生活水电以及适量借支生活费用。乙方自带破桩工具(包括锯桩机)。在施工过程中,甲、乙双方必须紧密配合(如挖机配合清渣等),确保施工进度以保证工程的如期完成。乙方人员在施工中必须注意安全,上班必须安全帽,穿胶鞋,如发生安全事故,由乙方完全负责,严格遵守公司的各项安全,生产制度和各种生活制度。另乙方必须保证施工进度,如进度严重跟不上,甲方有权中止乙方的合作。
四、结帐方式:甲方在乙方工程完工后_____天内,以现金的方式一次性付清工程款。
五、此协议由甲乙双方协商而定,双方必须严格遵守,积极履行。如有违反,则由违反方负完全责任。
六、 此协议自签字之日起生产,待工程完工,甲方付清乙方工程款后自行失效。
甲方代表: 乙方代表:
联系电话: 联系电话:
时间:
——爆破施工合同 (菁华9篇)
甲方:
乙方:
为了健全施工管理规定确定内部经营机制,保证工程质量和工程 进度,明确各施工队在工程施工中的权益和义务,依照《矿山施工管理条例》及其他相关的法律、行政法规遵循*等、自愿、公*和诚实信用的原则,结合工程实际,经甲乙双方协商达成合作协议,签订本合同供双方共同遵守执行。
一、 工程概况及承包范围
1.1、 工程名称:
1.2、 建设单位:
1.3、 工程地址:
1.4、
工程内容:完成甲方委托的土石方剥离工程量,包括作业区范围内土石方剥离、煤层上采挖运、施工区域内的道路修复、机械道路的维护*整、道路洒水降尘的辅助作业。地下大型防排水由业主方负责。
1.5、 工程量:
1.6、
严格按矿山指定地点堆放土石方,乙方承担所有费用,年终收山乙方必须按规定布置好安全设施,清理好作业面土石方,妥善安排工作设施,经甲方验收后可收山,否则不予结算工程费用。
1.7、 乙方破坏性开采,造成资源浪费,甲方根据情况予以处理。
二、 合同工期
2.1、开工时间: 月 日
2.2、竣工时间: 月 日
三、工程承包方式
3.1甲方委托乙方完成煤矿采区土石方剥离工程项目承包。
3.2、按工程量单价大包干的形式,包括剥土和工程施工中工作面的.*整、防排水、防雷电、冬季草原防火、作业区
修筑的日常维护、环境治理及所有辅助作业。
四、工程价格及费用承担
4.1、按甲方委托书乙方完成任务作业区范围的采装、运输、排土、 防排水、防雷电、冬季草原防火、环保治理等所有的辅助作业,按单价 元/立方米(税后)价(不含爆破),采掘深度不超过 米。每超深 米增加 元/m3。
4.2、乙方各种生产所需机械设备由乙方解决。其维修保养、修理及 其他后勤保障所产生的费用由乙方自行承担,甲方不负责任。
五、工程款结算预付方式
5.1 预付款
5.2、结算款办法:按甲方当月指定的生产计划要求以实际开挖实方 量,实行“一步单价制”结算。
5.3按业主《工程验收管理办法》每月由业主生产技术部组织甲乙双方共同参与完成工程验收,由甲方出据验收结果,经甲乙双方确定签字后生效,作为结算依据。
5.4、工程量的结算方式:
5.5、工程施工中剥离运输工人距离在公里范围内,超出 公里,每公里加 元/m3。
六、工程量的计算方式
6.1 要求所有工程量均以实方进行计算,每月同完成结算工程量,测算数据经双方确认签字后作为最终结算依据。
七、工程技术及其要求
7.1 乙方必须严格执行煤炭行业有关规程、规定及国家有关的法律、法规以及矿产部下发的《质量标准化标准及考核评级办法实施细则》 《安全管理办法》
《土石方管理方法》《煤炭管理办法》 《统计报表管理办法》 《关于加强的通知》及有关矿规矿纪,精神文明建设、社会治安综合治理管理办法。
7.2、工程施工中工程进度、工程质量、工程位置及出现破坏现有工程行为按甲方有关规定处理。
八、其它约定
8.1、遇有*检查,爆炸物品及当地石油公司的油料供应短缺或天气恶劣原因连续五天不具备出车条件的,乙方当月的任务量可按甲方对应日计划量减除。
8.2、乙方特殊工种人员,都必须持有特种行业操作证和上岗证。
8.3、如乙方在合同期内保质保量的完成任务甲方交给的工程任务。
8.4、乙方必须配备专职的安全员,并积极参加甲方组织的安全学*和技能培训。
8.5、乙方应签订安全、环保、消防协议书,明确各项责任义务。
8.6、合同价款中包括了安全施工管理、安全措施、现场文明施工等费用。
8.7、乙方必须严格遵守《安全生产管理条例》 《爆炸物品使用管理条 例》《安全生产法》等有关规定,安全开采,文明施工。
8.8、各施工队人员在上矿前有体验合格证,如有疾病隐瞒,后果全由乙方负责,乙方施工队所有人员的医疗费用全部由乙方承担。
8.9、乙方必须全额购买保险,重大伤亡事故按国家有关规定或保险 公司条款执行,乙方不得无理取闹,同时根据市*要求,乙方可自愿购商业保险。
九、严禁酗酒和酒后上班及打架斗殴,如发现将严重处罚。
9.1、甲方及时结算施工队费用,乙方不得从事有损于甲方利益的行为。
9.2、乙方发生的任何车辆和机械事故、人员伤亡等经济及法律责任, 由乙方自行负责赔偿。
乙方所有施工人员必须服从甲方现场人员的管理和指挥,对不服从者要实行经济处罚。
9.3、乙方应按要求,做好环境保护和治理工作,保护好生态,严禁捕杀野生动物,违者追究法律责任。严禁盗控恐龙化石、硅化木,发现古物及时上报甲方并保存好,
由甲方处理。自建公厕, 掩埋好垃圾,严禁乱扔乱倒,对影响卫生严重者实行经济处罚。
9.4、爆炸物品乙方有专职爆破员,请领由专人负责,严禁违章操作, 严格按照《爆破物品使用管理条例》执行。
合同期限(合同生效与终止)自 年 月 日至 年 月 日结算付款完为止,(以建设主管部门的开工通知书时间为准)。
违约责任
11.1、 若甲方资金不能按时支付给乙方的款项,给乙方造成停工停产, 超过 天者,甲方应补偿乙方的设备和人员工资,按挖掘机每台 元/天,装载机每台 天/元,运输车辆每辆/天,人工元、天,停日内甲方不补偿。
11.2、甲方必须负责办理开采一切手续、保证道路畅通、协调好村民等事宜。如手续不全、村民闹事等造成乙方停工停产,一切责任均由甲方负责并赔偿乙方所投放经济损失责任。
本协议在履行中发生争议由双方协商解决,协商不成,提交当地 仲裁委员会或起诉所在地人民法院。
本合同一式贰份,甲乙双方各执一份,双方签字盖章后生效。
甲方(签章)法人:
乙方(签章) 法人:
年 月 日:
甲方:
乙方:
为了健全施工管理规定确定内部经营机制,保证工程质量和工程 进度,明确各施工队在工程施工中的权益和义务,依照《矿山施工管理条例》及其他相关的法律、行政法规遵循*等、自愿、公*和诚实信用的原则,结合工程实际,经甲乙双方协商达成合作协议,签订本合同供双方共同遵守执行。
一、 工程概况及承包范围
1.1、 工程名称:
1.2、 建设单位:
1.3、 工程地址:
1.4、
工程内容:完成甲方委托的土石方剥离工程量,包括作业区范围内土石方剥离、煤层上采挖运、施工区域内的道路修复、机械道路的维护*整、道路洒水降尘的辅助作业。地下大型防排水由业主方负责。
1.5、 工程量:
1.6、
严格按矿山指定地点堆放土石方,乙方承担所有费用,年终收山乙方必须按规定布置好安全设施,清理好作业面土石方,妥善安排工作设施,经甲方验收后可收山,否则不予结算工程费用。
1.7、 乙方破坏性开采,造成资源浪费,甲方根据情况予以处理。
二、 合同工期
2.1、开工时间: 月 日
2.2、竣工时间: 月 日
三、工程承包方式
3.1甲方委托乙方完成煤矿采区土石方剥离工程项目承包。
3.2、按工程量单价大包干的形式,包括剥土和工程施工中工作面的*整、防排水、防雷电、冬季草原防火、作业区
修筑的日常维护、环境治理及所有辅助作业。
四、工程价格及费用承担
4.1、按甲方委托书乙方完成任务作业区范围的采装、运输、排土、 防排水、防雷电、冬季草原防火、环保治理等所有的辅助作业,按单价 元/立方米(税后)价(不含爆破),采掘深度不超过 米。每超深 米增加 元/m3。
4.2、乙方各种生产所需机械设备由乙方解决。其维修保养、修理及 其他后勤保障所产生的费用由乙方自行承担,甲方不负责任。
五、工程款结算预付方式
5.1 预付款
5.2、结算款办法:按甲方当月指定的生产计划要求以实际开挖实方 量,实行“一步单价制”结算。
5.3按业主《工程验收管理办法》每月由业主生产技术部组织甲乙双方共同参与完成工程验收,由甲方出据验收结果,经甲乙双方确定签字后生效,作为结算依据。
5.4、工程量的结算方式:
5.5、工程施工中剥离运输工人距离在公里范围内,超出 公里,每公里加 元/m3。
六、工程量的计算方式
6.1 要求所有工程量均以实方进行计算,每月同完成结算工程量,测算数据经双方确认签字后作为最终结算依据。
七、工程技术及其要求
7.1 乙方必须严格执行煤炭行业有关规程、规定及国家有关的法律、法规以及矿产部下发的《质量标准化标准及考核评级办法实施细则》 《安全管理办法》
《土石方管理方法》《煤炭管理办法》 《统计报表管理办法》 《关于加强的通知》及有关矿规矿纪,精神文明建设、社会治安综合治理管理办法。
7.2、工程施工中工程进度、工程质量、工程位置及出现破坏现有工程行为按甲方有关规定处理。
八、其它约定
8.1、遇有*检查,爆炸物品及当地石油公司的油料供应短缺或天气恶劣原因连续五天不具备出车条件的,乙方当月的任务量可按甲方对应日计划量减除。
8.2、乙方特殊工种人员,都必须持有特种行业操作证和上岗证。
8.3、如乙方在合同期内保质保量的完成任务甲方交给的工程任务。
8.4、乙方必须配备专职的安全员,并积极参加甲方组织的安全学*和技能培训。
8.5、乙方应签订安全、环保、消防协议书,明确各项责任义务。
8.6、合同价款中包括了安全施工管理、安全措施、现场文明施工等费用。
8.7、乙方必须严格遵守《安全生产管理条例》 《爆炸物品使用管理条 例》《安全生产法》等有关规定,安全开采,文明施工。
8.8、各施工队人员在上矿前有体验合格证,如有疾病隐瞒,后果全由乙方负责,乙方施工队所有人员的医疗费用全部由乙方承担。
8.9、乙方必须全额购买保险,重大伤亡事故按国家有关规定或保险 公司条款执行,乙方不得无理取闹,同时根据市*要求,乙方可自愿购商业保险。
九、严禁酗酒和酒后上班及打架斗殴,如发现将严重处罚。
9.1、甲方及时结算施工队费用,乙方不得从事有损于甲方利益的行为。
9.2、乙方发生的任何车辆和机械事故、人员伤亡等经济及法律责任, 由乙方自行负责赔偿。
乙方所有施工人员必须服从甲方现场人员的管理和指挥,对不服从者要实行经济处罚。
9.3、乙方应按要求,做好环境保护和治理工作,保护好生态,严禁捕杀野生动物,违者追究法律责任。严禁盗控恐龙化石、硅化木,发现古物及时上报甲方并保存好,
由甲方处理。自建公厕, 掩埋好垃圾,严禁乱扔乱倒,对影响卫生严重者实行经济处罚。
9.4、爆炸物品乙方有专职爆破员,请领由专人负责,严禁违章操作, 严格按照《爆破物品使用管理条例》执行。
合同期限(合同生效与终止)自 年 月 日至 年 月 日结算付款完为止,(以建设主管部门的'开工通知书时间为准)。
违约责任
11.1、 若甲方资金不能按时支付给乙方的款项,给乙方造成停工停产, 超过 天者,甲方应补偿乙方的设备和人员工资,按挖掘机每台 元/天,装载机每台 天/元,运输车辆每辆/天,人工元、天,停日内甲方不补偿。
11.2、甲方必须负责办理开采一切手续、保证道路畅通、协调好村民等事宜。如手续不全、村民闹事等造成乙方停工停产,一切责任均由甲方负责并赔偿乙方所投放经济损失责任。
本协议在履行中发生争议由双方协商解决,协商不成,提交当地 仲裁委员会或起诉所在地人民法院。
本合同一式贰份,甲乙双方各执一份,双方签字盖章后生效。
甲方(签章)法人:
乙方(签章) 法人:
年 月 日:
甲方:
乙方:
甲方将钻孔工程施工委托乙方进行,双方根据《中华人民共和国经济合同法》和《建设安装工程承包合同条列》等有关规定,签订本合同,双方共同遵守。
一、工程名称:河北钢铁集团鑫达钢铁有限公司场地爆破钻孔工程。
二、工程地点:河北钢铁集团鑫达钢铁有限公司院内。
三、工程范围:钻孔(钻孔直径80mm)。
四、承包方式:甲方仅提供施工用水、电。
五、工程价款:
钻孔:包干价32元/m。
工程总价:以工程量实际发生量为结算依据,含税,现金结算。
七、付款方式:
本合同签订后,预付款无,工程完工验收合格后开具全额当地发票,付清全部工程款。
八、双方责任:
1、甲方提供施工用水、电;
2、甲方按照国家施工规范、施工标准验收;
3、乙方进场前必须与甲方安环处签订安全施工协议,动力处签订安全用电协议。
4、乙方施工用材料必须有合格证、材质单及化验单,双方现场验收合格后方可使用,否则由此造成的一切损失由乙方承担;
5、乙方必须按照国家施工规范施工;
6、乙方在施工过程中造成甲方设备损坏及相关损失由乙方承担;
7、乙方在施工过程中发生任何伤亡事故,造成的一切经济损失均由乙方承担;
8、乙方必须遵守甲方的各种规章制度,服从甲方的管理;
9、乙方施工场地必须清洁,物品摆放有序,废料定点堆放。
九、施工工期:按甲方要求,由甲方原因工期顺延。
十、本合同一式六份,经双方签字盖章后生效。
甲方(公章):_________乙方(公章):_________
法定代表人(签字):_________法定代表人(签字):_________
_________年____月____日_________年____月____日
甲方:_________________________________
乙方:_________________________________
甲方将_________________爆破任务委托乙方作爆破设计与施工。经双方协商达成如下协议:
一、工程地点:_____________________________________________________
二、工程量:_______________________________________________________
三、工程造价:_____________________________________________________
四、付款方式:乙方设备进场开始_________________作业,甲方支付乙方工程款的50%,尾数待工程完工后一次性付清。
五、甲乙双方责任
(一)甲方责任:
1.负责_________________________,以方便乙方_________________作业。
2.派人员协助乙方作好爆破安全警戒工作。
(二)乙方责任:
1.负责到*各有关部门办理爆破施工手续。
2.负责整个爆破过程的安全工作,负责确保爆破对甲方_________楼体结构不予影响及破坏。
3.作业人员持证上岗。
4.加强安全警戒工作。
六、违约责任
1.乙方按甲方要求完成爆破施工。
2.甲方按时结算工程款,不得以任何借口拖欠工程款。
七、本合同未尽事宜,双方另行协商解决。
八、本合同一式肆份,双方各执二份。
甲方(盖章):_____________ 乙方(盖章):_____________
甲方代表(签字):_________ 乙方代表(签字):_________
_________年______月______日 _________年______月______日
甲方:
乙方:
为了发展生产,安全生产,实施爆破“一体化”,明确双方的权利和义务,甲、乙双方在*等自愿,互惠互利的基础上,根据《合同法》和《爆破安全规程(GB6
722-20)》及相关法律法规的规定,就乙方承包甲方所属矿区的爆破施工工程,经过充分协商,达成一致意见,定立本合同。
一、工程名称和地址
1、工程名称:武川县奎素金矿区1号脉
2、工程地址:内蒙古武川县西乌兰不浪镇中后河岩金选厂
二、承包爆破施工工程的方式和范围
1、甲方具备合法有效的《企业法人营业执照》、《采(探)矿许可证》、《安全生产许可证》及相关证照,同意乙方承包。
2、乙方以其企业法人资质,营业执照许可证范围生产经营,自愿承包甲方在西乌兰不浪镇中后河岩金选厂采区内全部的掘进和采矿爆破施工工程。
三、合同期限:
承包为一年,从20_年4月10日至20_年4月9日止。
四、承包爆破施工工程价款的计算及支付方式、期限
1、甲方向乙方提供的年、月爆破作业计划,火工品品种以及用量的`价款,同时支付乙方人员工资及技术服务费,1名爆
2、合同期限为一年,因甲方的原因导致乙方停工,技术服务费照常支付,不足一年的按一年计算。
五、甲方的权利和义务
l、甲方具备合法有效的《企业法人营业执照》、《采(探)矿许可证》、《安全生产许可证》及相关证照。
2、甲方向乙方提供甲方年、月爆破作业计划和火工品的品种和用量,提供施工方案。在爆破施工前七天确定火工品的品种和用量,预付乙方每月购买火工品的价款,以便乙方及时办理审验证照,审批、储存、运输、管理火工器材。
3、甲方负责采区内布孔穿孔作业方案的实施,一切安全责任事故由甲方与施工单位约定,乙方不承担一切安全事故责任。
4、甲方有权监督乙方的爆破施工及安全使用,并负责爆破区域的人员撤离,安全警戒。巷道和工作面的排险工作由甲方负责,事故责任由甲方承担。残炮、哑炮的排除工作由乙方负责,甲方协助,在排渣过程中如发现被碎石掩埋的盲炮,甲方人员必须及时通知乙方人员排除。甲方人员必须在炮烟散完后方可进入施工现场。否则一切后果甲方自行负责。
5、甲方保证乙方炸药库的正常使用。
六、乙方的权利和任务
1、乙方必须具备合法有效的《企业法人营业执照》、《爆破
2、乙方人员严格按照《爆破安全规程(GB6 722-20_)》操作施工,结合爆破工程的特点编制合理、可行的爆破方案。
3、乙方配备1名爆破人员,1名安全人员,2名库管人员,严格执行《危爆物品管理条例》的有关规定。如因甲方洞采工作面增加,需要乙方增加爆破人员、安全员等,由甲方按照所增加的人员工资每人每月4000元,(餐饮住宿由甲方负责)支付乙方。如甲方施工工作面增加,工作量加大,却不要求乙方增派人员,项目负责人根据工作需要向乙方领导汇报,由乙方决定增派人员工资按每人每月4000元收取,但不得增加甲方技术服务费用。甲方应无条件接受。否则,影响甲方的施工和进度,以及安全事故责任由甲方承担,乙方概不负责。
4、因甲方设备陈旧或安全检查不到位,使乙方人员在上下井或施工过程中,发生非爆破安全事故,由甲方承担全部责任。
5、因爆破对矿区周边环境造成的有害效应,乙方概不负责,责任由甲方负责。
6、因甲方的原因导致不具备爆破条件或者存在安全隐患,乙方有权拒绝爆破作业,责任由甲方承担。
七、因政策或*部门或其他不可抗力的原因致乙方不能正常生产经营的,乙方不承担责任。
八、本合同未尽事宜,本着互惠互利、友好协商的原则解决,双方协商一致,签订补充合同,但不得相互影响对方生产施工。若协商不成,向武川县人民法院诉讼,依法解决。
九、违约责任
1、如甲方违反本合同的约定,乙方有权解除本合同,甲方支付乙方违约金20万元。
2、如乙方违反本合同的规定,甲方有权解除本合同,乙方支付甲方违约金20万元。
十、本协议自双方签字(盖章)后即产生法律效力,双方必须信守本协议,诚实履行,不得恶意曲解本协议。
本协议一式三份,双方各执一份,县*局存档一份。
甲方(盖章):
乙方(盖章):
甲方(签字):
乙方(签字):
开户行:
开户行:
账号:
账号:
20xx年xx月xx日
发包方:(以下简称甲方)
承包方: (以下简称乙方)
经双方协商,甲方同意将面粉厂旧改项目立筒库爆破拆除工程承包给乙方施工。根据《中华人民共和国经济合同法》及国家法律的有关规定,为明确双方的有关责任、权利和义务,特签订以下协议条款,双方共同遵守。
一、工程名称:
面粉厂旧改项目立筒库爆破拆除工程
二、工程地点:
面粉厂
三、工程承包范围和内容:
按甲方安排的爆破范围及拆除顺序。
2、爆破拆除内容包括:布孔装药、起爆网路敷设、警戒起爆、爆后检查、进行砼块大于50厘米以及钢筋砼未炸脱落部分的破碎。
3、办理全部爆破工程审批手续。
4、做好安全防护栏的搭设,并满足验收要求。
四、工程量:
按实际方量。
五、结算方式:
按实际方量,以单方人民币1120000元包干,结算时扣除税金后支付给乙方。
六、施工工期:
30天
七、施工要求:
确保安全快速施工,爆破后钢筋与混凝土块基本分离,满足甲方、监理及业主的要求。
八、双方责任:
(一)甲方责任
1、协助乙方办理有关爆破报批手续和协调施工现场内的施工单位业主的关系;
2、负责为乙方提供施工用房两间,作为乙方施工材料、施工人员休息和爆破时汇集点;
3、负责提供施工有关的.图纸;
4、负责承担乙方爆破前按方案、规定等进行安全防护工作,对不符合规定、规程的必须整改完善;
5、协助乙方在爆破施工时对警戒范围内人员(包括现场的甲方施工人员和生活区人员)的撤离工作;
6、负责提供乙方施工用电。
(二)乙方责任
1、乙方必须以“安全第一”实施整个爆破拆除工作,严格执行《爆破安全规程》GB6722-20xx及国家、省、市有关爆破工程安全的标准和规定,对不符合规定、规程的必须整改完善,认真检查验收合格后才能起爆;
2、负责编写爆破设计方案和办理爆破有关报批手续,负责*、交警等部门的协调工作,并承担一切费用(包括爆破安全评估费用);
3、在甲方气割钢筋时,乙方派安全员全程监护;
4、负责火工品材料的购买、仓储、运输至工地、回收回库及火工品的安全防护工作,并承担所需发生的费用及相应的安全责任;
5、在实施爆破时,如有爆破飞石震动引起警戒范围外的人员、房屋、车辆砸伤、损害、承担一切安全责任(含经济),与甲方无关;
6、乙方必须承担起爆破安全警戒的所有工作,特别是爆破前的警戒线的拉设和爆破现场周边的人员疏散,如因乙方安全作不到位而引起的安全事故,其一切责任(含经济)由乙方自行承担;
7、满足业主、监理、甲方要求,因爆破、防护等原因,业主、监理及主管部门对甲方的处罚由乙方承担,并有权暂缓支付工程款。
九、本合同双方代表签字盖章后生效,如发生争议由甲乙双方协商解决,协调不成由人民法院解决。
十、本合同一式肆份,甲方持贰份,乙方持贰份,双方签字盖章后生效,工程款结清后自动失效。
甲方:
法定代表人(或委托代理人)签字:
日期: 年 月 日
乙方:
法定代表人(或委托代理人)签字:
日期: 年 月 日
甲方:
乙方:
根据《中华人民共和国合同法》等有关法律、行政法规,双方遵循*等、自愿、公*和诚信的原则,就本项目协商一致,订立本合同并共同遵照执行。
一、工程概况
1. 工程名称:
2. 工程地点:
3. 工程范围及内容: 。
4. 工程量:
二、工程内容及工期
1. 工程内容: 岩石爆破、碎渣清运至甲方指定位置(30米以内) 。
2. 工期:
自*部门批准爆破手续后内完成(报批手续时间自签订合同之日起不得超过2天),如遇中雨以上(以气象部门发布的气象资料为准)和其它不可抗力,工期顺延。
三、工程造价及付款方法
1. 工程造价:预算价 元,工程单价爆破单价为 元/ m3。 实际核算方式:总造价按实际发生的总爆破工程量×单价计算。如总方量不
33足 m,爆破单价为 元/ m。
工程合同一经签定,不受任何价格调整影响,按合同标准进行结算。
2. 付款方式:本合同签字生效后,乙方进场后 天,甲方付乙
方 % 工程款,用于购买各种材料;期间爆破工程量完成一半时,甲方支付乙方 工程进度款;验收合格后 内支付工程款所有余款;质保金 元 天内付清。
四、工程量核算与确认:
1. 爆破施工前,甲乙双方按照设计要求对总的爆破工程量进行共同测量计算,并经双方签字后确认;
2. 施工中如遇甲方临时增加的新的爆破工程量在上一款的基础上,爆破范围扩大或深度增加,则该新增工程量以工程签单的形式经双方签字确认,单价不变;
3. 实际发生的总爆破工程量由上述两款方量相加后得出。
五、质量、安全及验收:
(一)、工程质量:
1、乙方必须严格按照国家颁发的爆破工作技术操作规程和爆破工程相关的法律法规,保证在安全
的前提下快速完成爆破相关的工作;
2、甲方在施工条件方面有义务提供必要的帮助和支持、配合完成各项工作。甲方在施工质量等方面给予相应的指导,并进随时行监督检查。如果乙方在施工中不按国家颁发的爆破工作技术操作规程和施工规范的要求施工,造成的质量、安全事故、返工浪费等,按照情节轻重,由乙方赔偿部分或全部经济损失。
3. 乙方按照设计图纸进行爆破施工并达到设计标高、超挖或欠挖控制在100mm以内;
4. 乙方爆破块石大小满足机械清运要求,石块直径不大于300mm。
(二)、安全管理及责任:
1、乙方在进入施工现场以前,要自行做好安全教育,必须注意重视安全生产,严格按照相关国家颁发的爆破安全操作规程施工,轻伤频率控制在千分之一以下,杜绝发生重大伤亡事故。
2、乙方在深坑作业时,必须要有防护措施。架设安全网、安全带、安全帽,由乙方自备。
3. 乙方采取先进的爆破方法、合理的施工工艺及有力的技术措施,确保周围建筑物安全及人身安全。
4. 本工程质量等级:
5. 现场代表:甲方 、乙方 、监理方 。
(三)、爆破机械及现场爆破器材的管理:
1、乙方在施工中,使用乙方自带的爆破相关机具(如钻孔机具、防爆毯、厚钢板等),乙方在开工作业前,必需对从业人员进行全面的施工技术教育和技术交
底,以及安全技术交底,做到每个工人全面熟悉爆破的各种机械的性能、操作规程、安全知识、指定专人操作;
2、乙方应对机具、材料妥善使用和保管,不得损坏和丢失,施工中乙方必须按施工图施工,听从现场施工员的指导,测量、放线由甲方负责。施工爆破现场所有从业人员严禁吸烟及用火!
六、双方责任
(一)、甲方责任:
1.按合同规定及时支付各种款项;
2.乙方进场前,清除全部石方上的植被和土层,为爆破施工创造条件;如不能及时提供爆破所需条件造成工期延误,责任由甲方负责;
3.以划线或木桩的形式,标明爆破范围和标高;
4.协助乙方负责爆破时的人员疏散及安全警戒工作;
(二)、乙方责任:
1.严格按照国家相关法律、法规的有关安全操作规程施工;
2.结合本工程特点,编制合理、可行的爆破施工方案;
3.负责办理爆破方案审批手续;
4.严格按照设计图纸及甲方要求进行爆破施工,标高及范围达到甲方设计规划及合同中的质量要求;
5.做好爆破时的.安全警戒工作,承担爆破器材、物品的运输、存放及管理。
6.采取必要的技术及防护措施,严禁产生飞石,确保周围建筑及在建设施的安全和人身安全。如出现违规操作造成的人身及周围建筑物的安全责任事故,由乙方负责赔偿所有损失,包括工期延误的损失。
7.如延误工期,每超过工期一天,每天支付违约金 元。
8.每次放炮后,渣石必须及时清运,以免影响后续爆破施工;如安排不当造成影响后续爆破施工,由此而造成工期延误,由乙方负责;
9. 乙方施工人员食宿自理。
七、附件:
1.本协议经双方签章后生效。
2.本协议一式四份,双方各执两份,具有同等法律效力。
3.因执行本协议发生争议,双方应协商解决,协商不成,由甲方所在地人民法院裁决。
甲方(盖章):乙方(盖章) :法定代表人: 法定代表
人:
授权代表(签字):
年月日
授权代表(签字): 年月 日
甲方:
乙方:
根据《中华人民共和国合同法》等有关法律、行政法规,双方遵循*等、自愿、公*和诚信的原则,就本项目协商一致,订立本合同并共同遵照执行。
一、工程概况
1. 工程名称:
2. 工程地点:
3. 工程范围及内容: 。
4. 工程量:
二、工程内容及工期
1. 工程内容: 岩石爆破、碎渣清运至甲方指定位置(30米以内) 。
2. 工期:
自*部门批准爆破手续后内完成(报批手续时间自签订合同之日起不得超过2天),如遇中雨以上(以气象部门发布的气象资料为准)和其它不可抗力,工期顺延。
三、工程造价及付款方法
1. 工程造价:预算价 元,工程单价爆破单价为 元/ m3。 实际核算方式:总造价按实际发生的总爆破工程量×单价计算。如总方量不
33足 m,爆破单价为 元/ m。
工程合同一经签定,不受任何价格调整影响,按合同标准进行结算。
2. 付款方式:本合同签字生效后,乙方进场后 天,甲方付乙
方 % 工程款,用于购买各种材料;期间爆破工程量完成一半时,甲方支付乙方 工程进度款;验收合格后 内支付工程款所有余款;质保金 元 天内付清。
四、工程量核算与确认:
1. 爆破施工前,甲乙双方按照设计要求对总的爆破工程量进行共同测量计算,并经双方签字后确认;
2. 施工中如遇甲方临时增加的新的爆破工程量在上一款的基础上,爆破范围扩大或深度增加,则该新增工程量以工程签单的形式经双方签字确认,单价不变;
3. 实际发生的总爆破工程量由上述两款方量相加后得出。
五、质量、安全及验收:
(一)、工程质量:
1、乙方必须严格按照国家颁发的爆破工作技术操作规程和爆破工程相关的法律法规,保证在安全
的前提下快速完成爆破相关的工作;
2、甲方在施工条件方面有义务提供必要的帮助和支持、配合完成各项工作。甲方在施工质量等方面给予相应的指导,并进随时行监督检查。如果乙方在施工中不按国家颁发的爆破工作技术操作规程和施工规范的要求施工,造成的质量、安全事故、返工浪费等,按照情节轻重,由乙方赔偿部分或全部经济损失。
3. 乙方按照设计图纸进行爆破施工并达到设计标高、超挖或欠挖控制在100mm以内;
4. 乙方爆破块石大小满足机械清运要求,石块直径不大于300mm。
(二)、安全管理及责任:
1、乙方在进入施工现场以前,要自行做好安全教育,必须注意重视安全生产,严格按照相关国家颁发的爆破安全操作规程施工,轻伤频率控制在千分之一以下,杜绝发生重大伤亡事故。
2、乙方在深坑作业时,必须要有防护措施。架设安全网、安全带、安全帽,由乙方自备。
3. 乙方采取先进的爆破方法、合理的施工工艺及有力的技术措施,确保周围建筑物安全及人身安全。
4. 本工程质量等级:
5. 现场代表:甲方 、乙方 、监理方 。
(三)、爆破机械及现场爆破器材的管理:
1、乙方在施工中,使用乙方自带的爆破相关机具(如钻孔机具、防爆毯、厚钢板等),乙方在开工作业前,必需对从业人员进行全面的施工技术教育和技术交
底,以及安全技术交底,做到每个工人全面熟悉爆破的各种机械的性能、操作规程、安全知识、指定专人操作;
2、乙方应对机具、材料妥善使用和保管,不得损坏和丢失,施工中乙方必须按施工图施工,听从现场施工员的指导,测量、放线由甲方负责。施工爆破现场所有从业人员严禁吸烟及用火!
六、双方责任
(一)、甲方责任:
1.按合同规定及时支付各种款项;
2.乙方进场前,清除全部石方上的植被和土层,为爆破施工创造条件;如不能及时提供爆破所需条件造成工期延误,责任由甲方负责;
3.以划线或木桩的形式,标明爆破范围和标高;
4.协助乙方负责爆破时的人员疏散及安全警戒工作;
(二)、乙方责任:
1.严格按照国家相关法律、法规的有关安全操作规程施工;
2.结合本工程特点,编制合理、可行的爆破施工方案;
3.负责办理爆破方案审批手续;
4.严格按照设计图纸及甲方要求进行爆破施工,标高及范围达到甲方设计规划及合同中的质量要求;
5.做好爆破时的安全警戒工作,承担爆破器材、物品的运输、存放及管理。
6.采取必要的技术及防护措施,严禁产生飞石,确保周围建筑及在建设施的安全和人身安全。如出现违规操作造成的人身及周围建筑物的安全责任事故,由乙方负责赔偿所有损失,包括工期延误的损失。
7.如延误工期,每超过工期一天,每天支付违约金 元。
8.每次放炮后,渣石必须及时清运,以免影响后续爆破施工;如安排不当造成影响后续爆破施工,由此而造成工期延误,由乙方负责;
9. 乙方施工人员食宿自理。
七、附件:
1.本协议经双方签章后生效。
2.本协议一式四份,双方各执两份,具有同等法律效力。
3.因执行本协议发生争议,双方应协商解决,协商不成,由甲方所在地人民法院裁决。
甲方(盖章):乙方(盖章) :法定代表人: 法定代表
人:
授权代表(签字):
年月日
授权代表(签字): 年月 日
甲方:
乙方:
甲方将钻孔工程施工委托乙方进行,双方根据《中华人民共和国合同法》和《建设安装工程承包合同条列》等有关规定,签订本合同,双方共同遵守。
一、工程名称:河北XX公司场地爆破钻孔工程。
二、工程地点:河北XX公司院内。
三、工程范围:钻孔(钻孔直径80)。
四、承包方式:甲方仅提供施工用水、电。
五、工程价款:
钻孔:包干价32元。
工程总价:以工程量实际发生量为结算依据,含税,现金结算。
七、付款方式:
本合同签订后,预付款无,工程完工验收合格后开具全额当地发票,付清全部工程款。
八、双方责任:
1、甲方提供施工用水、电;
2、甲方按照国家施工规范、施工标准验收;
3、乙方进场前必须与甲方安环处签订安全施工协议,动力处签订安全用电协议。
4、乙方施工用材料必须有合格证、材质单及化验单,双方现场验收合格后方可使用,否则由此造成的一切损失由乙方承担;
5、乙方必须按照国家施工规范施工;
6、乙方在施工过程中造成甲方设备损坏及相关损失由乙方承担;
7、乙方在施工过程中发生任何伤亡事故,造成的一切经济损失均由乙方承担;
8、乙方必须遵守甲方的各种规章制度,服从甲方的管理;
9、乙方施工场地必须清洁,物品摆放有序,废料定点堆放。
九、施工工期:按甲方要求,由甲方原因工期顺延。
十、本合同一式六份,经双方签字盖章后生效。
甲方(公章):_________
乙方(公章):_________
法定代表人(签字):_________
法定代表人(签字):_________
________年____月____日
________年____月____日
——爆破施工合同菁选
爆破施工合同15篇
随着广大人民群众法律意识的普遍提高,合同的地位越来越不容忽视,它可以保护民事法律关系。拟定合同的注意事项有许多,你确定会写吗?以下是小编收集整理的爆破施工合同,欢迎阅读,希望大家能够喜欢。
经双方协商,甲方同意将新阳路292号面粉厂旧改项目立筒库爆破拆除工程承包给乙方施工。根据《中华人民共和国经济合同法》及国家法律的有关规定,为明确双方的有关责任、权利和义务,特签订以下协议条款,双方共同遵守。
一、工程名称:新阳路292号面粉厂旧改项目立筒库爆破拆除工程
二、工程地点:新阳路292号面粉厂
三、工程承包范围和内容:
1、按甲方安排的爆破范围及拆除顺序。
2、爆破拆除内容包括:布孔装药、起爆网路敷设、警戒起爆、爆后检查、进行砼块大于50厘米以及钢筋砼未炸脱落部分的破碎。
3、办理全部爆破工程审批手续。
4、做好安全防护栏的搭设,并满足验收要求。
四、工程量:按实际方量。
五、结算方式:按实际方量,以单方人民币1120xx0元包干,结算时扣除税金后支付给乙方。
六、施工工期:天
七、施工要求:确保安全快速施工,爆破后钢筋与混凝土块基本分离,满足甲方、监理及业主的要求。
八、双方责任:
(一)甲方责任
1、协助乙方办理有关爆破报批手续和协调施工现场内的'施工单位业主的关系;
2、负责为乙方提供施工用房两间,作为乙方施工材料、施工人员休息和爆破时汇集点;
3、负责提供施工有关的图纸;
4、负责承担乙方爆破前按方案、规定等进行安全防护工作,对不符合规定、规程的必须整改完善;
5、协助乙方在爆破施工时对警戒范围内人员(包括现场的甲方施工人员和生活区人员)的撤离工作;
6、负责提供乙方施工用电。
(二)乙方责任
1、乙方必须以“安全第一”实施整个爆破拆除工作,严格执行《爆破安全规程》GB6722-20xx及国家、省、市有关爆破工程安全的标准和规定,对不符合规定、规程的必须整改完善,认真检查验收合格后才能起爆;
2、负责编写爆破设计方案和办理爆破有关报批手续,负责**、交警等部门的协调工作,并承担一切费用(包括爆破安全评估费用);
3、在甲方气割钢筋时,乙方派安全员全程监护;
4、负责火工品材料的购买、仓储、运输至工地、回收回库及火工品的安全防护工作,并承担所需发生的费用及相应的安全责任;
5、在实施爆破时,如有爆破飞石震动引起警戒范围外的人员、房屋、车辆砸伤、损害、承担一切安全责任(含经济),与甲方无关;
6、乙方必须承担起爆破安全警戒的所有工作,特别是爆破前的警戒线的拉设和爆破现场周边的人员疏散,如因乙方安全作不到位而引起的安全事故,其一切责任(含经济)由乙方自行承担;
7、满足业主、监理、甲方要求,因爆破、防护等原因,业主、监理及主管部门对甲方的处罚由乙方承担,并有权暂缓支付工程款。
九、本合同双方代表签字盖章后生效,如发生争议由甲乙双方协商解决,协调不成由人民法院解决。
十、本合同一式肆份,甲方持贰份,乙方持贰份,双方签字盖章后生效,工程款结清后自动失效。
甲方:法定代表人(或委托代理人)签字:日期: 年 月 日
乙方:法定代表人(或委托代理人)签字:日期: 年 月 日
发包方:____(以下简称甲方)
承包方:____(以下简称乙方)
根据《中华人民共和国民法典》、《民用爆炸物品安全管理条例》、《爆破安全规程》(GB6722-_________)及**部《爆破作业单位资质条件和管理要求》(GA990-___________)、《爆破作业项目管理要求》(GA991-_________)(简称“两个标准” )等有关法律、法规规定,甲、乙双方遵循“*等自愿、公*诚信”的原则,经协商一致,现就爆破施工承包事宜,订立本合同,以资共同遵守。
一、工程名称:____
二、工程地点:____
三、工程内容及承包方式:
1、按甲方的设计图纸及规范并结合施工组织设计进行爆破作业施工。
2、乙方爆破承包的方式为:包工、包料、包机械、包安全文明施工、包质量和爆破石方块度需达到现场施工的设计(块度800x800mm以下)要求。
3、单价不含爆破安全评估、爆破安全监理和爆破测振费用。(不含土石方的清理和装运的费用)
四、工程单价及工程量:
1、工程综合单价:石方爆破包干单价为人民币¥元/m3(不包含发票税金);
2、工程量:爆破方量暂定3。
3、工程量计量:根据设计施工图纸以实际发生的山体工程量为准,实际测量需有三方签字认可(即乙方代表、甲方代表、测量负责人)方可有效。
五、爆破工期:
1、甲方提供完善了本地块《用地规划许可证》及本地块**批文手续后15个工作日,。
2、乙方办理完爆破施工审批手续并接到甲方的进场通知书次日开始计算工期,(工期为年.即个月),组织施工人员及机械设备进场,。
六、结算方式:
1、合同签订乙方办理完成(**部门批复同意批文)审批手续后的七日内,甲方向乙方一次性支付人民币壹拾(¥:100000.00 )万元整,作乙方爆破方案设计及请专家等费用.
2、该工程项目开工后,乙方每月25号向甲方提交本月完成爆破工程量审核确认,甲方在三天内审核完毕,本月内支付乙方当月审核确认工程进度款的85%到乙方指定账号,剩余的15%工程进度款在爆破工程结束且经甲方验收合格后一个月内一次性付清。
3、和办理完毕爆破施工审批手续后,贰天内甲方向乙方支付预付款人民币贰拾万(¥:200000.00 )元整,作为预付乙方订购前期火工品款,预付款扣回在进度款中第二个月进度款扣回。
七、甲方责任与义务:
1、指派( )为甲方驻工地代表,负责向乙方提供办理审批所需的相关文件和资料(不含乙方应具备的资料);配合乙方的爆破施工手续审批。
2、乙方每次爆破后的石渣及掌子面,甲方应及时装运清走,以保证后续爆破施工的工作面。
3、掌握有关信息,如清运人员发现未爆的爆炸物品,要及时向乙方通报,乙方将按规定进行处理。
4、甲方负责爆破后块石、碎渣、部分风化石的外运,定保乙方正常施工.
5、甲方按合同协定及时支付当月工程款。
6、甲方负责安排一名工作人员(工资由甲方负责),主要负责监督每次爆破进行测震,测震数据存档,确保爆破震动达到国家标准。(如下表)
爆破震动安全允许标准表
序号保护对象类别安全允许振速/(cm/s)
<10Hz10Hz~50Hz50Hz~100Hz
1土窖洞、土坯房、毛石房屋a0.5~1.00.7~1.21.1~1.5
2一般砖房、非抗震的大型砌块建筑物a2.0~2.52.3~2.82.7~3.0
3钢筋混凝土结构房屋a3.0~4.03.5~4.54.2~5.0
4一般古建筑与古迹b0.1~0.30.2~0.40.3~0.5
5水工隧道c7~15
6交通隧道c10~20
7矿山隧道c13~30
8水电站及发电厂中心控制室设备0.5
9新浇大体积混凝土d:
龄期:初凝~3d
龄期:3d~7d
龄期:7d~28d
2.0~3.0
3.0~7.0
7.0~12
注1:表列频率为主振频率,系指最大振幅所对应波的频率。
注2:频率范围可根据类似工程或现场实测波形选取。选取频率时亦可参考下列数据:硐室爆破<20Hz;深孔爆破10Hz~60Hz;浅孔爆破40Hz~100Hz。
a选取建筑物安全允许振速时,应综合考虑建筑物的重要性、建筑质量、新旧程度、自振频率、地基条件等因素。
b省级以上(含省级)重点保护古建筑与古迹的安全允许振速,应经专家论证选取,并报相应文物管理部门批准。
c选取隧道、巷道安全允许振速时,应综合考虑构筑物的重要性、围岩状况、断面大小、深埋大小、爆源方向、地震振动频率等因素。
d非挡水新浇大体积混凝土的安全允许振速,可按本表给出的上限值选取。
本工程爆破震动主要考虑按一般砖房及一些非抗震的大型砌块建筑物,允许振速为2.0cm/s~2.5cm/s,应综合考虑村民的承受能力,选取V=1.0cm/s。V=K(Q1/3/R)a
Q=R3(V/K)3/ a
其中K取160,α取1.68,则计算出取大的单响药量Qmax和距离的关系表。
符合上述要求。
8、甲方为乙方免费提供现场人员两间共50*方做食堂和住宿临设设施。
八、乙方责任与义务:
1、指派( )为乙方代表,负责管理爆破安全作业的管理,负责爆破方案设计,办理爆破作业审批手续及从合法渠道购买爆破器材,同时,爆破施工过程中所需的材料,均由乙方自行购买并承担全部费用。
2、本合同签订后,应组织好施工人员和机械设备进场,并全面做好开工之前的准备工作。施工过程中,乙方必须严格按照相关规范、规程进行施工;服从甲方、监理单位及业主的指挥,接受监督及检查,确保安全生产。
3、负责并按时足额发放工人工资,为爆破人员购买相关保险和劳保用品。
4、严格遵守《爆破安全规程》和**机关关于爆破安全管理的规定,负责爆破安全,如因爆破施工引起的安全责任事故一切责任由乙方承担。
5、负责教育员工服从甲方统一安排,安全文明施工。
6、乙方应在施工现场划定危险区域(爆破警戒区域),负责爆破警戒范围内的警戒,负责自有人员、机械设备的安全,并承担安全责任。
7、乙方施工中一定按照**审批通过安全评估单位评审方案施工,如果不按照评审方案施工所发生的震动事故由乙方负责。
8、应按相关规定对作业人员进行上岗安全培训,特殊工程必须持证上岗并在许可范围内作业,必须遵守法律、法规安全作业。
9、乙方须保证具有承担本项目爆破工程的相应资质,参加本项目爆破工程的乙方工作人员具有相关资质证书。在本合同签订之日起三个工作日内将乙方和乙方工作人员的相应资质证书复印件加盖乙方公章提交给甲方。
10、在实施爆破时,如有爆破飞石震动引起爆破范围外的人员、房屋、车辆砸伤或其它财产损害的,由乙方承担一切安全责任。
11、乙方必须承担起爆破安全警戒的所有工作,特别是爆破前的警戒线的拉设和爆破现场周边的'人员疏散,如因乙方安全不到位而引起的安全事故,其一切责任由乙方自行承担;
九、安全:
1、乙方施工过程中应该做好安全文明施工,不得违章操作,在施工前乙方必须对个人进行安全技术交底。若发现违章作业时甲方有权制止。
2、若乙方在施工过程中发生安全事故,乙方未按时支付安全事故费用或经济赔偿金时,甲方可以代行支付,所发生的费用在乙方工程结算款中扣除。
3、乙方作业人员在施工期间安全由乙方全部负责承担。
4、在施工期间,乙方自行承担施工爆破作业期间一切安全责任,妥善保管爆炸物品,严格按照《民用爆炸物品安全管理条例》执行,严格按照安全规程进行爆破施工。
十、违约责任
1、若甲方未按合同的约定支付相应款项的,乙方同意甲方逾期三十天,超过三十天的,每逾期一日需以拖欠款项为基数按中国人民银行发布的同期银行贷款利率向乙方支付滞纳金。
2、若乙方未按本合同约定时间竣工且经甲方验收合格的,乙方需按本合同总价为基数按中国人民银行发布的同期银行贷款利率向甲方支付滞纳金。
十一、其它:
1、因无法抗拒的外部因素(自然灾害、国家政策及**的法律法规等)造成工程停工或延期,双方本着互谅的原则,互不追究责任。
2、履行本合同期间发生争议,可友好协商解决;如协商解决不成的,可向甲方所在地人民法院诉讼解决。
3、本合同一式五份,甲方执两份、乙方执一份、两份交**机关审批备案,自双方签字盖章之日起生效;未尽事宜,经双方协商达成谅解备忘录,谅解备忘录作为本合同的附件,与本合同具有同等法律效力。
4、本爆破工程完工及爆破工程款付清后本合同自然失效。
甲方(盖章):____
签约代表:___________
签订日期:_______年____月___日
乙方:____(盖章)
签约代表:___________
签订日期:_______年____月___日
甲方:
乙方:
为了发展生产,安全生产,实施爆破“一体化”,明确双方的权利和义务,甲、乙双方在*等自愿,互惠互利的基础上,根据《合同法》和《爆破安全规程(GB6
722-20)》及相关法律法规的规定,就乙方承包甲方所属矿区的爆破施工工程,经过充分协商,达成一致意见,定立本合同。
一、工程名称和地址
1、工程名称:武川县奎素金矿区1号脉
2、工程地址:内蒙古武川县西乌兰不浪镇中后河岩金选厂
二、承包爆破施工工程的方式和范围
1、甲方具备合法有效的《企业法人营业执照》、《采(探)矿许可证》、《安全生产许可证》及相关证照,同意乙方承包。
2、乙方以其企业法人资质,营业执照许可证范围生产经营,自愿承包甲方在西乌兰不浪镇中后河岩金选厂采区内全部的掘进和采矿爆破施工工程。
三、合同期限:
承包为一年,从20_年4月10日至20_年4月9日止。
四、承包爆破施工工程价款的计算及支付方式、期限
1、甲方向乙方提供的`年、月爆破作业计划,火工品品种以及用量的价款,同时支付乙方人员工资及技术服务费,1名爆
2、合同期限为一年,因甲方的原因导致乙方停工,技术服务费照常支付,不足一年的按一年计算。
五、甲方的权利和义务
l、甲方具备合法有效的《企业法人营业执照》、《采(探)矿许可证》、《安全生产许可证》及相关证照。
2、甲方向乙方提供甲方年、月爆破作业计划和火工品的品种和用量,提供施工方案。在爆破施工前七天确定火工品的品种和用量,预付乙方每月购买火工品的价款,以便乙方及时办理审验证照,审批、储存、运输、管理火工器材。
3、甲方负责采区内布孔穿孔作业方案的实施,一切安全责任事故由甲方与施工单位约定,乙方不承担一切安全事故责任。
4、甲方有权监督乙方的爆破施工及安全使用,并负责爆破区域的人员撤离,安全警戒。巷道和工作面的排险工作由甲方负责,事故责任由甲方承担。残炮、哑炮的排除工作由乙方负责,甲方协助,在排渣过程中如发现被碎石掩埋的盲炮,甲方人员必须及时通知乙方人员排除。甲方人员必须在炮烟散完后方可进入施工现场。否则一切后果甲方自行负责。
5、甲方保证乙方炸药库的正常使用。
六、乙方的权利和任务
1、乙方必须具备合法有效的《企业法人营业执照》、《爆破
2、乙方人员严格按照《爆破安全规程(GB6 722-20_)》操作施工,结合爆破工程的特点编制合理、可行的爆破方案。
3、乙方配备1名爆破人员,1名安全人员,2名库管人员,严格执行《危爆物品管理条例》的有关规定。如因甲方洞采工作面增加,需要乙方增加爆破人员、安全员等,由甲方按照所增加的人员工资每人每月4000元,(餐饮住宿由甲方负责)支付乙方。如甲方施工工作面增加,工作量加大,却不要求乙方增派人员,项目负责人根据工作需要向乙方领导汇报,由乙方决定增派人员工资按每人每月4000元收取,但不得增加甲方技术服务费用。甲方应无条件接受。否则,影响甲方的施工和进度,以及安全事故责任由甲方承担,乙方概不负责。
4、因甲方设备陈旧或安全检查不到位,使乙方人员在上下井或施工过程中,发生非爆破安全事故,由甲方承担全部责任。
5、因爆破对矿区周边环境造成的有害效应,乙方概不负责,责任由甲方负责。
6、因甲方的原因导致不具备爆破条件或者存在安全隐患,乙方有权拒绝爆破作业,责任由甲方承担。
七、因政策或**部门或其他不可抗力的原因致乙方不能正常生产经营的,乙方不承担责任。
八、本合同未尽事宜,本着互惠互利、友好协商的原则解决,双方协商一致,签订补充合同,但不得相互影响对方生产施工。若协商不成,向武川县人民法院诉讼,依法解决。
九、违约责任
1、如甲方违反本合同的约定,乙方有权解除本合同,甲方支付乙方违约金20万元。
2、如乙方违反本合同的规定,甲方有权解除本合同,乙方支付甲方违约金20万元。
十、本协议自双方签字(盖章)后即产生法律效力,双方必须信守本协议,诚实履行,不得恶意曲解本协议。
本协议一式三份,双方各执一份,县***存档一份。
甲方(盖章):
乙方(盖章):
甲方(签字):
乙方(签字):
开户行:
开户行:
账号:
账号:
20xx年xx月xx日
甲方:
乙方:
甲方将钻孔工程施工委托乙方进行,双方根据《_合同法》和《建设安装工程承包合同条列》等有关规定,签订本合同,双方共同遵守。
一、工程名称:河北__公司场地爆破钻孔工程。
二、工程地点:河北__公司院内。
三、工程范围:钻孔(钻孔直径80)。
四、承包方式:甲方仅提供施工用水、电。
五、工程价款:
钻孔:包干价32元。
工程总价:以工程量实际发生量为结算依据,含税,现金结算。
七、付款方式:
本合同签订后,预付款无,工程完工验收合格后开具全额当地发票,付清全部工程款。
八、双方责任:
1、甲方提供施工用水、电;
2、甲方按照国家施工规范、施工标准验收;
3、乙方进场前必须与甲方安环处签订安全施工协议,动力处签订安全用电协议。
4、乙方施工用材料必须有合格证、材质单及化验单,双方现场验收合格后方可使用,否则由此造成的.一切损失由乙方承担;
5、乙方必须按照国家施工规范施工;
6、乙方在施工过程中造成甲方设备损坏及相关损失由乙方承担;
7、乙方在施工过程中发生任何伤亡事故,造成的一切经济损失均由乙方承担;
8、乙方必须遵守甲方的各种规章制度,服从甲方的管理;
9、乙方施工场地必须清洁,物品摆放有序,废料定点堆放。
九、施工工期:按甲方要求,由甲方原因工期顺延。
十、本合同一式六份,经双方签字盖章后生效。
甲方(公章):_________
乙方(公章):_________
法定代表人(签字):_________
法定代表人(签字):_________
________年____月____日
________年____月____日
甲方: (以下简称甲方)
乙方: (以下简称乙方)
甲方工程在建设过程中遇岩石急需通过爆破松动后才能满足开挖要求。为此,甲方聘请乙方进行爆破施工,并就相关事项在*等自愿的基础上,通过充分协商,双方达成一致意见,同意签订合同条款如下:
一、工程概况
1、工程名称: 高速公路 爆破工程;
2、工程地点: 。
二、工程内容、工期及计量方式
1、工程内容:土石方松动爆破;
2、工期:年 月 日至年 月 日,总工期 天(遇雨天或其它不可抗拒因素时工期自然顺延);
3、计量方式:以实测的爆破方量为准
三、爆破单价及付款方法
1、爆破单价(不含税):双方约定爆破单价计人民币 元/ m3;
2、付款方式:
⑴甲乙双方签订本合同时,甲方付给乙方进场费 万元整;
⑵完成50%爆破工程量时,甲方再付给乙方 万元整;
⑶爆破工程结束甲方验收合格后三天内一次性付清余款给乙方。
四、质量及安全
(一)工程质量
1、乙方必须严格按照国家标准《爆破安全规程》和爆破工程相关的法律、法规进行爆破作业,保证在安全的前提下按时完成爆破任务;
2、甲方提供必要的帮助和支持、配合完成各项工作。甲方在施工质量等方面给予相应的指导,并可随时监督检查。
(二)安全管理及责任
1、乙方在进入施工现场以前,要自行做好安全教育,必须重视安全生产,严格按照相关国家颁发的.《爆破安全规程》施工,杜绝发生爆破安全责任事故;
2、乙方应采取先进的爆破方法、合理的施工工艺及有力的技术措施,确保周围建筑物安全及人身安全;确保工程验收合格。
(三)爆破机械、爆破器材购买及管理
1、乙方在施工中,使用自带的爆破相关机具,乙方在爆破作业前, 必需对从业人员进行全面的施工技术教育和技术交底,以及安全技术交底,做到全面熟悉爆破的各种机械的性能、操作规程、安全知识;
2、乙方应派出有专业资格人员对爆破器材进行管理,保证爆破器材安全。
五、双方责任
(一)甲方责任
1、按合同规定及时支付工程费用;
2、负责施工全面指导工作;
3、乙方进场前,甲方要先做好爆破周边群众及其他相关人员的协调工作(此间产生的费用由甲方承担),为爆破施工创造条件,如不能及时提供爆破所需条件造成工期延误,责任由甲方承担;
4、甲方做好爆破前后的安全防护措施,如爆前检查作业面有无危石、做好支护、抽水及爆后通空等工作。
(二)乙方责任
1、严格按照国家相关法律、法规的有关安全操作规程施工;
2、结合本工程特点,制定合理、可行的爆破施工方案;
3、乙方必须服从甲方的整体工作安排,听从甲方管理人员的正确指导,爆破施工作业必须满足甲方施工总体进度及质量要求;
4、爆破有害效应控制在安全范围,确保周围建筑安全和人身安全。
六、其他
1、本协议经双方签字后生效;未尽事宜双方可另行协商确定;
2、本协议一式两份,双方各执一份,具有同等法律效力;
3、本合同自签字之日起生效。
甲方(公章):_________乙方(公章):_________
法定代表人(签字):_________法定代表人(签字):_________
_________年____月____日_________年____月____日
发包方:(以下简称甲方)
承包方: (以下简称乙方)
经双方协商,甲方同意将面粉厂旧改项目立筒库爆破拆除工程承包给乙方施工。根据《中华人民共和国经济合同法》及国家法律的有关规定,为明确双方的有关责任、权利和义务,特签订以下协议条款,双方共同遵守。
一、工程名称:
面粉厂旧改项目立筒库爆破拆除工程
二、工程地点:
面粉厂
三、工程承包范围和内容:
按甲方安排的爆破范围及拆除顺序。
2、爆破拆除内容包括:布孔装药、起爆网路敷设、警戒起爆、爆后检查、进行砼块大于50厘米以及钢筋砼未炸脱落部分的破碎。
3、办理全部爆破工程审批手续。
4、做好安全防护栏的搭设,并满足验收要求。
四、工程量:
按实际方量。
五、结算方式:
按实际方量,以单方人民币1120000元包干,结算时扣除税金后支付给乙方。
六、施工工期:
30天
七、施工要求:
确保安全快速施工,爆破后钢筋与混凝土块基本分离,满足甲方、监理及业主的要求。
八、双方责任:
(一)甲方责任
1、协助乙方办理有关爆破报批手续和协调施工现场内的施工单位业主的关系;
2、负责为乙方提供施工用房两间,作为乙方施工材料、施工人员休息和爆破时汇集点;
3、负责提供施工有关的图纸;
4、负责承担乙方爆破前按方案、规定等进行安全防护工作,对不符合规定、规程的必须整改完善;
5、协助乙方在爆破施工时对警戒范围内人员(包括现场的甲方施工人员和生活区人员)的撤离工作;
6、负责提供乙方施工用电。
(二)乙方责任
1、乙方必须以“安全第一”实施整个爆破拆除工作,严格执行《爆破安全规程》GB6722-20xx及国家、省、市有关爆破工程安全的标准和规定,对不符合规定、规程的必须整改完善,认真检查验收合格后才能起爆;
2、负责编写爆破设计方案和办理爆破有关报批手续,负责**、交警等部门的协调工作,并承担一切费用(包括爆破安全评估费用);
3、在甲方气割钢筋时,乙方派安全员全程监护;
4、负责火工品材料的购买、仓储、运输至工地、回收回库及火工品的'安全防护工作,并承担所需发生的费用及相应的安全责任;
5、在实施爆破时,如有爆破飞石震动引起警戒范围外的人员、房屋、车辆砸伤、损害、承担一切安全责任(含经济),与甲方无关;
6、乙方必须承担起爆破安全警戒的所有工作,特别是爆破前的警戒线的拉设和爆破现场周边的人员疏散,如因乙方安全作不到位而引起的安全事故,其一切责任(含经济)由乙方自行承担;
7、满足业主、监理、甲方要求,因爆破、防护等原因,业主、监理及主管部门对甲方的处罚由乙方承担,并有权暂缓支付工程款。
九、本合同双方代表签字盖章后生效,如发生争议由甲乙双方协商解决,协调不成由人民法院解决。
十、本合同一式肆份,甲方持贰份,乙方持贰份,双方签字盖章后生效,工程款结清后自动失效。
甲方:
法定代表人(或委托代理人)签字:
日期: 年 月 日
乙方:
法定代表人(或委托代理人)签字:
日期: 年 月 日
甲方: 身份证号码:
乙方: 身份证号码:
依据《中华人民共和国民法典》、《中华人民共和国建筑法》、《中华人民共和国民用爆破物品管理条例》及其他有关法律、行政法规要求,遵循*等、自愿、互利、公*和诚信的原则,双方就本工程施工事项协商一致,订立本施工合作协议:
一、工程名称:
二、工程地点:
三、工程项目、工期、工程量:
1、工程项目:
2、工期:从进场开工之日起80个工作日。
3、工程量:以甲方认可的工程量为准(以现场实际爆破石方测量方量为准)。
四、综合单价:本工程采用单价包干方法
序号项目单位单价(元)备注
1石方爆破m3包含人工、机械、打眼、装药(火工品自备),燃油、炸材、爆破安全防护、解小等等关于爆破方面的全部工作内容
1、综合单价包含火工品等材料购买、运输、保管等,人工费,生活费,机具费,水电费,油料,风险,利润及爆破试验、爆破监测等为完成本工程的一切费用。
2、本协议一经签订,将不进行任何形式的价格调整,乙方不得提出任何形式的索赔要求。
五、结算方式:
1、石方爆破工程量以甲方认可的实际爆破工程量为准。前期由乙方自己负责所有有关爆破费用垫付。乙方结款跟着甲方结款一起走,甲方拿到工程款乙方跟着比例结算工程款。甲方没有拿到工程款乙方不得以任何理由要求甲方付工程进度款,如果由此造成停工或其他损失,全部由乙方承担。工程完工后,甲方拿到工程款一次性全部结清爆破班组全部费用。
2、支付方式为现金或转账支票结算。
3、此单价不含税,为税后价。
六、质量、安全、文明施工
1、乙方应按有关规范、招标文件《技术条款》及业主、监理、甲方的质量要求进行施工。
2、本工程采用松动爆破(每次爆破总装量及单响装药量应不超过有关部门批准的药量)。
3、乙方应按照甲方认可的石方爆破范围及方案进行施工,根据现场及甲方施工要求,必须及时上足机械设备。
4、乙方应遵守国家及地方各项法律、法规。
5、乙方必须购买人身保险,所有人身保险费已包含在综合单价中。或由甲方代为购买,费用在合同结算时一并扣除。
6、乙方应遵守国家及地方、业主招标合同文件及甲方的有关施工安全生产条款,按照施工安全操作规程进行施工,经常教育职工树立安全意识,做到绝无伤害。
7、乙方应加强对危险作业的安全检查,建立专门检查机构,配备专职的安检人员,加强对施工作业安全的管理,指定安全操作规程,配备必要的安全生产设施和劳动保护用具,并经常对工人进行施工安全教育。
8、乙方自行承担由爆破施工引起的安全责任事故(如通讯线路、来往车辆、过往行人、附*的民房以及乙方自身人员及设备造成的事故和损失均由乙方自行负责)。
9、乙方应保证不因非甲方的责任使甲方受到罚款或被第三方起诉。若发生上述事件,给甲方造成的直接、间接损失将全部由乙方承担,甲方有权将乙方的工程款扣除,以弥补甲方的损失。
10、乙方应按照甲方的要求做到文明施工,如乙方影响到甲方的文明施工形象,由此所造成的一切费用(如罚款、停工损失的等)由乙方负责。
七、环境保护
1、遵守环境保护的法律、法规和规章
乙方必须遵守国家有关环境保护的法律、法规和规章,做好施工区的环境保护工作,防止由于工程施工造成施工区附*地区的环境污染和破坏。
2、环境保护措施
乙方应在编报施工组织设计文件的同时,编制一份施工区和生活区的环境保护措施计划,报送甲方审批。
3、环境污染的治理
(1)乙方应按国家和地方有关环境保护法规各规章的规定控制地下工程施工的噪声、粉尘和有毒气体,保障工人的劳动卫生条件。
(2)应保护施工区的生活工作的环境卫生,应定时清理垃圾,并将其运至批准的地点掩埋或焚烧处理。
八、施工安全保护
1、乙方应在工程开工后14天内编制一份工程施工安全措施方案提交甲方。其内容应包括安全机构的设置、专职人员的配备以及防火、防毒、防噪声、防洪、救护、警报、治安、爆破和炸药管理等安全措施。
2、乙方应加强职工的施工安全教育,编印安全保护手册发给全体职工。工人上岗前进行安全操作的考试和考核,合格者才准予持证上岗。
3、乙方必须遵守国家颁布的有关安全规程,发生重大安全事故时,乙方应立即通知甲方,并在事故发生后24小时内向甲方提交事故情况的书面报告。
4、爆破
(1)乙方应按批准的爆破作业方案和安全措施文件的规定进行爆破作业,并应严格遵守国家有关爆破的管理规定。
(2)对实施电引爆的作业区,乙方应采用必要的`特殊安全装置,以防止雷雨时的电器或邻*电器设备放电的影响。特殊安全装置应经过试验证明其确保安全可靠时方可使用,试验报告应上报总承包方审批。
6、洪水和气象灾害的防护
乙方应根据甲方提供的水情和气象预报,做好洪水和气象灾害的防护工作。一旦发现有可能危及人身财产安全的洪水和气象灾害的预兆时,乙方应立即采取有效的防洪和防灾措施,以确保工程和人员、财产的安全。
7、信号
(1)乙方应在施工区内设置一切必需的信号装置。
(2)乙方应负责维修和保护施工区内自设或甲方、业主设置的所有信号装置,并按甲方的指示,经常补充或更换失效的信号装置。
8、安全防护手册
乙方应编制适合本工程需要的安全防护手册,其内容应遵守国家颁布的各种安全规程。乙方应在签订合同后28天内将手册的复制清样提交甲方审批。安全手册除发给乙方全体职工外,还应发送给甲方。
九、双方职责
1、甲方职责
(1)负责与工程业主、监理工程师工作联系。
(2)协调现场施工队各方关系。
(3)负责编制安排乙方日、月生产计划,乙方应按甲方的计划安排完成任务。
(4)每月20日前向乙方提供下月的石方开挖计划。
(5)本合同工程所约定的工程范围内施工测量由甲方负责(包括按规定填报资料)。
2、乙方职责
(1)除本合同已明确的条款外,乙方应严格遵守甲方与业主签订的合同条款,承担义务及责任。
(2)乙方服从甲方统一管理,并对所施工的工程进度、质量、安全负全部责任。
(3)乙方负责爆破设计,必须每班派现场代表负责按甲方的计划组织生产,确保工程质量和工期。
(4)负责爆破设备及人员的进、退场,以及爆破所需的火工材料领用、运输等与爆破有关的事宜。
(5)乙方人员必须服从甲方现场人员、监理工程师、业主的管理。
(6)乙方应自行接通施工用电、水、通讯等,其费用包括在承包价内。
(7)乙方应配置相应的质量、安全等专业技术人员,负责现场施工。
(8)乙方应严格按照甲方提供的质量要求施工,对于不合格工程,甲方有权要求返工处理,返工费用由乙方承担。
(9)如果乙方中途未经甲方允许而撤退或其它乙方责任造成甲方机械、人员及其它经济损失,甲方有权把乙方未结算工程款扣除,作为乙方对甲方经济损失赔偿的一部分。
(10)乙方必须遵守操作规程,领取的火工品要按相应要求保存、使用等,严禁流失,若发生任何安全事故或其他事故,造成的一切经济损失、纠纷、责任,均由乙方自负。
十、未尽事宜,双方友好协商,可以签订补充协议。
十一、本协议一式三份,甲方执二份、乙方执一份。本协议自甲乙双方签字盖章之日起生效,工程款结清后失效。
甲方: 乙方:
甲方代表: 乙方代表:
电话: 电话:
日期: 日期:
甲方:
乙方:
甲方将钻孔工程施工委托乙方进行,双方根据《中华人民共和国民法典》和《建设安装工程承包合同条列》等有关规定,签订本合同,双方共同遵守。
一、工程名称:
河北__公司场地爆破钻孔工程。
二、工程地点:
河北__公司院内。
三、工程范围:
钻孔(钻孔直径80)。
四、承包方式:
甲方仅提供施工用水、电。
五、工程价款:
钻孔:包干价32元。
工程总价:以工程量实际发生量为结算依据,含税,现金结算。
七、付款方式:
本合同签订后,预付款无,工程完工验收合格后开具全额当地发票,付清全部工程款。
八、双方责任:
1、甲方提供施工用水、电;
2、甲方按照国家施工规范、施工标准验收;
3、乙方进场前必须与甲方安环处签订安全施工协议,动力处签订安全用电协议。
4、乙方施工用材料必须有合格证、材质单及化验单,双方现场验收合格后方可使用,否则由此造成的一切损失由乙方承担;
5、乙方必须按照国家施工规范施工;
6、乙方在施工过程中造成甲方设备损坏及相关损失由乙方承担;
7、乙方在施工过程中发生任何伤亡事故,造成的.一切经济损失均由乙方承担;
8、乙方必须遵守甲方的各种规章制度,服从甲方的管理;
9、乙方施工场地必须清洁,物品摆放有序,废料定点堆放。
九、施工工期:
按甲方要求,由甲方原因工期顺延。
十、本合同一式六份,经双方签字盖章后生效。
甲方(公章):_________
乙方(公章):_________
法定代表人(签字):_________
法定代表人(签字):_________
________年____月____日
________年____月____日
甲方:
乙方:
为了发展生产,安全生产,实施爆破“一体化”,明确双方的权利和义务,甲、乙双方在*等自愿,互惠互利的基础上,根据《合同法》和《爆破安全规程(GB6 722-20xx)》及相关法律法规的规定,就乙方承包甲方所属矿区的爆破施工工程,经过充分协商,达成一致意见,定立本合同。
一、工程名称和地址
1、工程名称:武川县奎素金矿区1号脉
2、工程地址:内蒙古武川县西乌兰不浪镇中后河岩金选厂
二、承包爆破施工工程的方式和范围
1、甲方具备合法有效的《企业法人营业执照》、《采(探)矿许 可证》、《安全生产许可证》及相关证照,同意乙方承包。
2、乙方以其企业法人资质,营业执照许可证范围生产经营,自愿承包甲方在西乌兰不浪镇中后河岩金选厂采区内全部的掘进和采矿爆破施工工程。
三、合同期限:
承包为一年,从 年 月 日至 年 月 日止。
四、承包爆破施工工程价款的计算及支付方式、期限
1、甲方向乙方提供的年、月爆破作业计划,火工品品种以及用量的价款,同时支付乙方人员工资及技术服务费,1名爆破员每月4000元,一名安全员每月4000元,2名库管每名每月20xx元,(餐饮住宿由甲方负责)计120xx元,技术服务费每月28000元,共计40000元。
2、合同期限为一年,因甲方的`原因导致乙方停工,技术服务费照常支付,不足一年的按一年计算。
五、甲方的权利和义务
1、甲方具备合法有效的《企业法人营业执照》、《采(探)矿许可证》、《安全生产许可证》及相关证照。
2、甲方向乙方提供甲方年、月爆破作业计划和火工品的品种和用量,提供施工方案。在爆破施工前七天确定火工品的品种和用量,预付乙方每月购买火工品的价款,以便乙方及时办理审验证照,审批、储存、运输、管理火工器材。
3、甲方负责采区内布孔穿孔作业方案的实施,一切安全责任事故由甲方与施工单位约定,乙方不承担一切安全事故责任。
4、甲方有权监督乙方的爆破施工及安全使用,并负责爆破区域的人员撤离,安全警戒。巷道和工作面的排险工作由甲方负责,事故责任由甲方承担。残炮、哑炮的排除工作由乙方负责,甲方协助,在排渣过程中如发现被碎石掩埋的盲炮,甲方人员必须及时通知乙方人员排除。甲方人员必须在炮烟散完后方可进入施工现场。否则一切后果甲方自行负责。
5、甲方保证乙方炸药库的正常使用。
六、乙方的权利和任务
1、乙方必须具备合法有效的《企业法人营业执照》、《爆破作业单位许可证》及相关爆破人员的证照齐全。
2、乙方人员严格按照《爆破安全规程(GB6 722-20xx)》操作施工,结合爆破工程的特点编制合理、可行的爆破方案。
3、乙方配备1名爆破人员,1名安全人员,2名库管人员,严格执行《危爆物品管理条例》的有关规定。如因甲方洞采工作面增加,需要乙方增加爆破人员、安全员等,由甲方按照所增加的人员工资每人每月4000元,(餐饮住宿由甲方负责)支付乙方。如甲方施工工作面增加,工作量加大,却不要求乙方增派人员,项目负责人根据工作需要向乙方领导汇报,由乙方决定增派人员工资按每人每月4000元收取,但不得增加甲方技术服务费用。甲方应无条件接受。否则,影响甲方的施工和进度,以及安全事故责任由甲方承担,乙方概不负责。
4、因甲方设备陈旧或安全检查不到位,使乙方人员在上下井或施工过程中,发生非爆破安全事故,由甲方承担全部责任。
5、因爆破对矿区周边环境造成的有害效应,乙方概不负责,责任由甲方负责。
6、因甲方的原因导致不具备爆破条件或者存在安全隐患,乙方有权拒绝爆破作业,责任由甲方承担。
七、因政策或**部门或其他不可抗力的原因致乙方不能正常生产经营的,乙方不承担责任。
八、本合同未尽事宜,本着互惠互利、友好协商的原则解决,双方协商一致,签订补充合同,但不得相互影响对方生产施工。若协商不成,向武川县人民法院诉讼,依法解决。
九、违约责任
1、如甲方违反本合同的约定,乙方有权解除本合同,甲方支付乙方违约金20万元。
2、如乙方违反本合同的规定,甲方有权解除本合同,乙方支付甲方违约金20万元。
十、本协议自双方签字(盖章)后即产生法律效力,双方必须信守本协议,诚实履行,不得恶意曲解本协议。
本协议一式三份,双方各执一份,县***存档一份。
甲方(盖章): 乙方(盖章):
甲方(签字): 乙方(签字):
开户行: 开户行:
账号: 账号:
年 月 日 年 月 日
甲方:__________________
乙方:__________________
根据《中华人民共和国合同法》和《建筑安装工程承包合同条例》等相关规定,为明确双方在施工过程中的权力、义务和责任,经双方协商同意签定本合同。
第一条工程概况
一、工程名称:高墩子至通木村二合同段K8+440~K8+500、K8+630~K8+680路堑控制爆破。
二、工程地址:*昌县通木村。
三、工程内容:路堑岩石控制爆破(不含清运爆渣)。
第二条合同期限
乙方应根据甲方提供的施工计划进度合理组织施工,不得无故影响甲方工程进度。如因乙方施工组织不合理而影响甲方工程进度,甲方所有损失由乙方承担。
第三条工程数量、单价
1、以甲方施工桩号范围内已经爆破的,以双方现场实际收方签认方量为准。
2、单价:按每立方米
第四条款项支付
一、本合同签定后,甲方向乙方支付人民币50000元(大写:伍
二、工程进度款按经理部收到业主本工程计量款之日起一周之内支付。
三、工程结束后并经甲方及本工程监理工程师验收合格一个月内留10%保证金,其余款项甲方向乙方一次性付清。
第五条甲方负责事宜(所发生费用由甲方承担)
一、本合同签定后,甲方向乙方交付控爆作业场地及周围范围内需保护的地下管网、管线资料一份,并保证资料真实准确,提供路堑相关资料一份。
二、负责周围环境的协调工作,为乙方进场施工创造便利条件。
三、负责路堑的标高测量,向乙方提供各点开挖尺寸的书面材料并进行技术交底。
四、因甲方原因而使乙方停工、返工等,应向乙方补偿经济损失。
五、合同签定,尽快通知乙方开工时间,以确保有效工期。
第六条乙方负责事宜(所发生费用由乙方承担)
一、制定施工方案及施工工艺并按甲方的要求跟踪测试并提供监测资料和报告。
二、爆破严格按控爆设计书进行,爆渣粒径要满足路基填料的要求。严格按照甲方提供的横断面图纸进行爆破且对边坡实行光面爆破。
三、全面负责技术及安全工作。
四、因乙方自身原因造成的.停工、返工等,责任由乙方自负。
五、在控爆施工中,因乙方自身原因造成的安全责任事故,由乙方负全部责任,相应的经济损失及赔偿由乙方承担。
六、因乙方爆破施工的盲炮所产生的安全责任事故,由乙方负责。
第七条未尽事宜,双方协商解决。
第八条本合同一式肆份,甲、乙双方各执贰份,具有同等效力,经双方签字盖章后生效,工程结束并结清全部款项后自动失效。
甲方(公章):_________乙方(公章):_________
法定代表人(签字):_________法定代表人(签字):_________
_________年____月____日_________年____月____日
甲方:______(以下简称甲方)
乙方:______(以下简称乙方)
依照《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国公路法》及其他有关法律、行政法规之规定,甲乙双方遵循*等、自愿、公*和诚实信用的原则,甲方将合同段(K__+~K__+)公路石方爆破工程承包给乙方,经双方磋商,相关事宜已协商一致,达成如下协议:______
一、工程名称:______
二、承包范围:______段(K__+~K__+)公路石方爆破
三、工程量:______石方爆破工程量按设计图纸所示石方工程量计算,路基石方爆破工程量为立方米,危岩石方爆破工程量为立方米。
四、工期:______乙方进场之日起__个月内完工。
五、承包方式:______采用固定单价包干形式。
六、单价及组成:______
1、路基石方爆破____元/立方米(大写:______每立方米__人民币);危岩石方爆破____元/立方米(大写:______每立方米__人民币)。
2、单价包含内容:______办理爆破手续及所需的费用,石方爆破所用的人工、材料、机械及人员食宿所需的费用。
七、质量标准:______工程质量标准达到合格标准,爆破后的粒径不超过90厘米,边坡的*整度不超过20厘米。
八、抗滑桩约定:______如果抗滑桩桩基石方采取爆破施工,甲方在同等条件下,优先考虑由乙方施工,单价双方协商,如果双方不能达成协议,爆破材料及人员甲方有权调用。
九、桥梁桩基约定:______如果桥梁桩基石方采取爆破施工,甲方在同等条件下,优先考虑由乙方施工,单价双方协商,如果双方不能达成协议,爆破材料及人员甲方有权调用。
十、安全约定:______
1、不能发生伤人和死亡事故,如果发生伤人和死亡事故,所有责任都由乙方承担。
2、乙方要控制好炸药用药量,不能发生因地震波造成损失,如果发生因地震波造成损失,乙方负担损失的`40%,甲方负担损失的60%。
十一、工程款支付:______每月5日前支付上月进度工程量价款的80%,余下的工程款在道路工程完工后1个月内全额支付。
十二、甲、乙双方义务及责任:______
(一)甲方的义务及责任
1、甲方负责提供合格的图纸及施工现场。
2、甲方负责对整个施工现场总体安排协调。
3、甲方负责资料、计量等管理。
4、配合乙方对外界关系的协调、解决。
5、甲方负责每月按时支付乙方工程款(乙方报量时间为每月25日计量,甲方第二个月5日之前支付上月工程款的80%)。
(二)乙方的义务及责任
1、乙方施工中,必须遵守甲方的规章制度,服从甲方总体指挥安排和专业技术人员的指挥进行施工,如不服甲方安排施工,造成损失由乙方自行承担。
2、乙方在施工过程中,如遇政策性停工或人力不可抗拒因素影响工程施工的工期顺延。
3、乙方自行负责食宿及费用。
4、该工程严禁分包和转包,一经发现乙方分包和转包,甲方有权无条件解除合同,所造成的一切损失全由乙方承担。
十三、合同履约保证金
本合同不设履约保证金。
十四、违约责任
1、以上条款双方共同遵守,如一方违约,由违约方赔偿另一方总造价5%的违约金。
2、出现违约纠纷,可由双方协商解决,协商不成时由建设行政主管部门调解,调解不成时,由原告所在地人民法院进行裁决。
十五、其它:______
1、未尽事宜,以协商及补充协议为准。
2、本合同一式肆份,甲乙双方各执贰份,具有同等法律效力,双方签字盖章后生效。
甲方:______授权代表人:______授权代表人身份证号码:______电话:______
乙方:______授权代表人:______授权代表人身份证号码:______电话:______
年月______年______月______日日
甲方:(身份证号:)
乙方:
乙方将钻孔工程施工委托甲方进行。双方根据《中华人民共和国合同法》等有关规定,本着*等、自愿、公开、诚信的原则,签订如下协议:
一、工程地址、内容、承包方式、合同价、付款方式
1、工程承包范围:露天开采爆破的钻孔。
2、工程承包内容:甲方负责布孔、钻孔等工作。
3、承包方式:乙方负责勘察指定爆破作业场地,孔X设计,提供水、电等必要实施,其它如钻孔的机械设备,技术人员,燃油费等均由甲方负责。
4、合同价:直径∮90规格钻孔,包干价18元米,以工程量实际发生量为结算依据含税结算。(每米壹拾捌元整)
5、付款方式:工程款预计为元。每次钻孔后由乙方派人进行验收,合格后双方签字予以确认,月底累计按合同价计算进行结算。
二、合同期限
1、合同期限从________年____月____日起至________年____月____日止。
2、在施工过程中如遇到下列情况工期延误则甲方不负担任何责任。
(1)业主认可的工期延误;
(2)乙方原因造成的工期延误。
3、甲方每天根据乙方施工进度安排,向乙方提出合理的施工进度和第二天的施工计划,并按计划进行施工。
三、甲乙双方责任
(一)甲方的主要职责
1、甲方不得将工程转包或承包给他人,否则乙方有权无条件终止本合同,并由甲方承担由此造成的全部经济损失。
2、甲方在接到乙方要求其进场的书面通知后,按时组织人员进场,且必须保持人员情绪稳定,保证按期、按质、按量完成乙方安排的生产任务,服从乙方的统筹安排,统一调动。
3、必须服从乙方的.统一管理,自担风险、自负盈亏,确保本协议工程施工的质量、工期和安全等要求。且甲方在钻孔过程发生的安全责任事故、质量事故及工伤事故由甲方自行负责,乙方不负担任何责任。
(二)乙方的主要职责
1、乙方在甲方进场后组织甲方人员进行入场教育,并进行监督检查。
2、乙方负责甲方在入场后进行技术交底和安全交底,向甲方明确施工技术、质量、安全、节约、工期、文理施工等要求。
3、负责对甲方的工作过程和结果实施监督检查,在甲方工程质量、工期、文明施工不能满足工程施工所需时,乙方有权命令
甲方限期整改直到满足要求为止。
四、本合同一式两份,甲乙双方各执一份,双方答案后生效。
五、本合同未尽事宜可签订补充协议并具有相等的法律效力。
甲方(公章):_________
乙方(公章):_________
法定代表人(签字):_________
法定代表人(签字):_________
________年____月____日
________年____月____日
甲方:
乙方:
根据《中华人民共和国合同法》等有关法律、行政法规,双方遵循*等、自愿、公*和诚信的原则,就本项目协商一致,订立本合同并共同遵照执行。
一、工程概况
1. 工程名称:
2. 工程地点:
3. 工程范围及内容: 。
4. 工程量:
二、工程内容及工期
1. 工程内容: 岩石爆破、碎渣清运至甲方指定位置(30米以内) 。
2. 工期:
自**部门批准爆破手续后内完成(报批手续时间自签订合同之日起不得超过2天),如遇中雨以上(以气象部门发布的气象资料为准)和其它不可抗力,工期顺延。
三、工程造价及付款方法
1. 工程造价:预算价 元,工程单价爆破单价为 元/ m3。 实际核算方式:总造价按实际发生的总爆破工程量×单价计算。如总方量不
33足 m,爆破单价为 元/ m。
工程合同一经签定,不受任何价格调整影响,按合同标准进行结算。
2. 付款方式:本合同签字生效后,乙方进场后 天,甲方付乙
方 % 工程款,用于购买各种材料;期间爆破工程量完成一半时,甲方支付乙方 工程进度款;验收合格后 内支付工程款所有余款;质保金 元 天内付清。
四、工程量核算与确认:
1. 爆破施工前,甲乙双方按照设计要求对总的爆破工程量进行共同测量计算,并经双方签字后确认;
2. 施工中如遇甲方临时增加的新的爆破工程量在上一款的基础上,爆破范围扩大或深度增加,则该新增工程量以工程签单的形式经双方签字确认,单价不变;
3. 实际发生的总爆破工程量由上述两款方量相加后得出。
五、质量、安全及验收:
(一)、工程质量:
1、乙方必须严格按照国家颁发的爆破工作技术操作规程和爆破工程相关的法律法规,保证在安全
的前提下快速完成爆破相关的工作;
2、甲方在施工条件方面有义务提供必要的帮助和支持、配合完成各项工作。甲方在施工质量等方面给予相应的指导,并进随时行监督检查。如果乙方在施工中不按国家颁发的爆破工作技术操作规程和施工规范的要求施工,造成的质量、安全事故、返工浪费等,按照情节轻重,由乙方赔偿部分或全部经济损失。
3. 乙方按照设计图纸进行爆破施工并达到设计标高、超挖或欠挖控制在100mm以内;
4. 乙方爆破块石大小满足机械清运要求,石块直径不大于300mm。
(二)、安全管理及责任:
1、乙方在进入施工现场以前,要自行做好安全教育,必须注意重视安全生产,严格按照相关国家颁发的爆破安全操作规程施工,轻伤频率控制在千分之一以下,杜绝发生重大伤亡事故。
2、乙方在深坑作业时,必须要有防护措施。架设安全网、安全带、安全帽,由乙方自备。
3. 乙方采取先进的爆破方法、合理的施工工艺及有力的技术措施,确保周围建筑物安全及人身安全。
4. 本工程质量等级:
5. 现场代表:甲方 、乙方 、监理方 。
(三)、爆破机械及现场爆破器材的管理:
1、乙方在施工中,使用乙方自带的爆破相关机具(如钻孔机具、防爆毯、厚钢板等),乙方在开工作业前,必需对从业人员进行全面的施工技术教育和技术交
底,以及安全技术交底,做到每个工人全面熟悉爆破的各种机械的性能、操作规程、安全知识、指定专人操作;
2、乙方应对机具、材料妥善使用和保管,不得损坏和丢失,施工中乙方必须按施工图施工,听从现场施工员的指导,测量、放线由甲方负责。施工爆破现场所有从业人员严禁吸烟及用火!
六、双方责任
(一)、甲方责任:
1.按合同规定及时支付各种款项;
2.乙方进场前,清除全部石方上的植被和土层,为爆破施工创造条件;如不能及时提供爆破所需条件造成工期延误,责任由甲方负责;
3.以划线或木桩的形式,标明爆破范围和标高;
4.协助乙方负责爆破时的`人员疏散及安全警戒工作;
(二)、乙方责任:
1.严格按照国家相关法律、法规的有关安全操作规程施工;
2.结合本工程特点,编制合理、可行的爆破施工方案;
3.负责办理爆破方案审批手续;
4.严格按照设计图纸及甲方要求进行爆破施工,标高及范围达到甲方设计规划及合同中的质量要求;
5.做好爆破时的安全警戒工作,承担爆破器材、物品的运输、存放及管理。
6.采取必要的技术及防护措施,严禁产生飞石,确保周围建筑及在建设施的安全和人身安全。如出现违规操作造成的人身及周围建筑物的安全责任事故,由乙方负责赔偿所有损失,包括工期延误的损失。
7.如延误工期,每超过工期一天,每天支付违约金 元。
8.每次放炮后,渣石必须及时清运,以免影响后续爆破施工;如安排不当造成影响后续爆破施工,由此而造成工期延误,由乙方负责;
9. 乙方施工人员食宿自理。
七、附件:
1.本协议经双方签章后生效。
2.本协议一式四份,双方各执两份,具有同等法律效力。
3.因执行本协议发生争议,双方应协商解决,协商不成,由甲方所在地人民法院裁决。
甲方(盖章):乙方(盖章) :法定代表人: 法定代表
人:
授权代表(签字):
年月日
授权代表(签字): 年月 日
甲方:______
住址:______
法定代表人:______
乙方:_______________________________________
住址:______
法定代表人:
位于_______________________________项目的土石方施工工程由本合同甲方承包,乙方是具有土石方爆破施工资质的主体。现甲方欲将该项目土石方工程的土石方爆破施工工程发包给乙方,现双方就土石方爆破事宜*等、自愿的基础上协商一致,共同达成如下协议:______
一、工程地点:_____________________________________。
二、工程量:______工程量约为_____方,最终以实际爆破方量为准。
三、工期:______以甲方施工进展和甲方指定为准。
四、工程单价:______甲方按照元/方支付乙方,乙方爆破方量按照_____________计算。
五、结算方式:______乙方施工满一个月,甲方按照乙方完成方量的80%结算并支付工程款,以后双方根据月工程进度,月结一次,甲方根据乙方当月完成的实际方量按80%结算并支付工程款。余款在工程完工后甲乙双方结算之日起40日内支付完毕。
六、甲乙双方责任
(一)甲方责任:______
1、负责爆破施工的技术、质量管理全部工作。
2、在合同期内对乙方劳务人员进行统一管理。
3、负责对乙方安全、环保交底。
4、负责劳务费拨付和工程结算。
5、对爆破产生的石料享有所有权,有权进行支配和处分。
6、负责现场指导,督促乙方劳务人员。
7、负责协助乙方作好爆破安全警戒工作。
(二)乙方责任:______
1、乙方确保进入现场施工的劳务人员持有国家相关部门颁发的爆破施工证,乙方必须严格管理其施工人员,合理采纳甲方的建议。
2、乙方必须执行**机关的管理规定,严格按照操作规程及甲方要求进行施工。
3、爆破施工所需的机械、炸药、爆破设计、安全防护均由乙方负责(围墙护栏除外),上述物品必须满足施工要求。
4、乙方人员应当按照甲方要求的时间进场,并保证人员和设备能满足甲方施工进度的需要。
5、乙方指定____为乙方在工地的现场负责人,因工作特殊,其负责人员不得擅自离开工地。
6、乙方在施工过程中,其员工发生工伤事故,由乙方承担相关赔偿责任。
7、因乙方爆破施工给甲方或甲方以外的第三方造成损失的,由乙方承担赔偿责任呢。
8、乙方现场施工必须按照国家规定的操作规范按部就班,因乙方及其员工违规操作遭受的损失和处罚均由乙方承担。
9、乙方对爆炸物品的管理严格按照国家管理规定办理,如乙方违反相关规定引起的法律责任与甲方无关。
10、乙方在施工前必须向甲方提交爆破施工图,并委派具有资质的爆破员和安全员持证到场实施爆破。
七、环境、地下管线、通信电缆、文物保护
1、乙方在施工中要遵守甲方关于环境保护的规定,在甲方指导下做好环境保护工作。
2、乙方在施工范围内应做好地下管线、通信线缆、地下文物的保护工作,如因乙方原因造成上述损失的,乙方应当承担赔偿责任。
八、违约责任
1、乙方不服从甲方管理和安排,不听从甲方调度,发生安全事故,甲方有权解除合同,具有安全隐患经甲方要求整改未按甲方要求和指定时间整改的,甲方有权解除合同,并要求乙方承担赔偿责任。
2、乙方及其人员违反国家关于关于爆破类违禁物品和爆破流程的管理规定,甲方有权解除合同并不承担任何责任。
3、乙方更换施工人员的,更换后的施工人员必须具有爆破施工的相关资质,否则,甲方有权解除合同。
4、甲方按约定结算工程款,不得以任何借口拖欠工程款。
5、因不可归咎于乙方原因造成甲方损失的',乙方不承担责任。
6、甲方每半月向乙方下一次爆破计划,乙方根据甲方计划准备设备。乙方在接到甲方爆破要求(原则上不突破计划)应提前一天通知,乙方用两天时间准备。乙方未按甲方要求到场爆破的,按照每天_____元赔偿甲方损失。
九、其他约定
1、乙方向甲方承诺,乙方和乙方工作人员具有土石方爆破的施工资质并持有相关证照,并将相关资质证书和证照提交给甲方作为合同附件使用。
2、因飞石或爆破震动波造成与周边居民发生纠纷的,由乙方委托相关资质的部门进行鉴定,因不可归咎于乙方责任的,乙方不承担责任。
3、因施工导致村民阻工的,如因甲方过错造成停工5天以上的,由甲方承担相关损失,如非甲方原因造成的损失,甲方不承担责任。如因乙方原因造成甲方损失的,乙方向甲方承担赔偿责任。因不可归咎于双方责任的,双方各自承担自己损失。
4、本合同未尽事宜,双方另行协商解决。
十、本合同一式肆份,双方各执二份,经双方签字盖章生效。
甲方(公章):_______________乙方(公章):_______________
法定代表人(签字):_______________法定代表人(签字):_______________
_________年____月____日_________年____月____日
甲方:四川成蜀电力建设工程公司
乙方:中国对外西北建设工程集团有限公司达州分公司
甲方将东柳、清溪-中山煤业35kV线路工程基础爆破项目委托乙方作爆破设计与施工,经双方协商达成如下协议:
一、工程名称:东柳、清溪-中山煤业35kV线路工程
二、工作地点:大竹县东柳、清溪-中山煤业35kV线路工程
三、付款方式:包工包料爆破石头每立方米 32 元人民币结算,甲方安乙方工作量的 70 ﹪预支作为购买炸药及xx,余款在施工完工后三天内付清。
四、甲乙双方责任:
(一)、甲方责任
1、甲方负责清理爆破作业面原有松石,浮土,以方便乙方钻眼作业;
2、乙方负责打炮眼洞、放炮、购买炸药。(包括乙方办理手续费和安全费用由乙方自行负责)
3、甲方必须听从乙方把已放好炮的基础的松石清理完后,乙方好便于进行下一步放爆施工。
4、督促乙方严格按照《爆破安全规程》(GB6722-20xx)的规定进行爆破作业。
5、计算方式:按实际放炮量计算。土量不计算。
6、乙方进场后,甲方支付一万元给乙方购买炸药及xx。
(二)、乙方责任:
1、乙方应具有规定的爆破施工有关资质,向甲方提供《爆破作业单位许可证》、《爆破作业人员许可证》、《爆破作业人员上岗证》等资料复印件各一份。
2、乙方负责到**各有关部门办理有关爆破施工手续。
3、负责整个爆破过程的安全工作,对甲方工程项目造成不良好影响及破坏的',由乙方承担全部责任。
4、负责爆破作业施工全过程的现场安全警戒,现场安全管理工作。
5、乙方必须听从甲方指挥和时间安排来施工。好便于按期完成。
6、乙方在进行民用爆物品运输,储存、配送爆破作业时,应严格按照《民用爆炸物品安全管理条例》(***466号令)等相关规定的要求和程序进行,严格按照《爆破安全规程》组织施工。
五、违约责任:
1、乙方在施工中加强安全管理工作,对爆破施工的安全承担全部责任。
六、本合同未尽事宜,双方另行协商解决。本合同一式二份,双方各一份。
甲方:(签字、盖章) 乙方(签字、盖章) 日期: 日期:
——包工施工合同实用5份
发包人全称:____(以下简称:____甲方)
承包人全称:____(以下简称:____乙方)
依据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》、***与国家工商行政管理局的《建设工程施工合同(示范文本)》及其它有关法律、法规和规章,遵循*等、自愿、公*的原则,双方就本工程水电安装工程施工事项协商一致,订立本合同。
一、工程概况:____
工程名称:____
工程地点:____
施工现场条件:____以现场实际情况为准;
施工部位:____本合同约定乙方施工部位为:____中所有的水电安装工程包含的全部内容。
二、工程承包方式、承包范围及承包内容:____
1、承包方式:____本工程乙方包工不包料,乙方包人工、包除甲方提供的材料外的所有材料、包施工机具、包工期、包质量、包进度、包安全文明施工、包验收合格。
2、承包范围:____包所有基础、主体结构、装饰结构、维护性结构、各种构筑体;零星构件、雨棚、女儿墙、各种预留洞孔;室内等所有一切给排水和强弱电预留预埋与安装工作。
3、承包内容:____包施工图和施工方案中的室内水电安装工程,包括室内排水、弱电的全部安装工程,电信、电视、智能化系统、三表抄送等专业配套工程的'预留孔洞、管道预埋。具体如下:____
A、给排水部分:____给水部分:____接口、起至所有用水末端的给水工程安装及系统试压。排水部分:____自室内排水起端至现场排水管网第一个排水检查井处所有排水工程安装及排水实验。
B、电气部分:____从现场低压配电柜至所有桥架、配管、电缆、配线等按图施工及电器元件的安装(包括弱电的预埋、预留),以及从弱电井总箱出口后到灯具(含户箱、开关、插座、电线、弱电井、和强电井的线槽)安装结束,避雷带,避雷网的施工:____施工图中从现场低压配电柜至配电强电井、总箱等所有的钢管、电线、电缆的预埋安装,包括从进入第一个配电箱后的电缆敷设;弱电(包括电视电话、智能化、宽频三表抄送等)依设计图纸将线管敷设到位,穿好铁丝,消防工程预埋套管、线管接口、线管底盒;乙方施工班组自带工具及小型施工机具和所有检验试验设备和辅助材料;桥架、电线电缆、排气扇、灯具、阀门、水龙头、卫生洁具及其它电动设备均按图纸设计要求进行安装。
三、双方责任:____
1、甲方负责提供施工图纸一套,协调施工用电。
2、乙方负责按时按质按量完成安装工程程序及调试。
3、承包施工过程中,乙方不能以人工、材料价格上涨或其它原因为借口不进场施工。乙方若出现不正常施工、有意莫工、拖延工期的情况,甲方有权安排其它施工队进场施工,人工费从乙方扣除。
4、工完场地清。
四、工程费计算方式:____
按工程施工图纸建筑面积每*方米( )元计算。如乙方延工期按每*方米( )元计算。如再延期超30天按照每*方米( )元计算。
注:____如由甲方材料供应不上的,与乙方无关。
五、付款方式:____乙方组织人员进场施工后,甲方要每月按预计工程总价的8%支付给乙方。完工检测合格后,一周内支付工程总价87%给乙方。扣5%工程款作为保修期的质量保证金。一年后没有质量问题,一周内无息一次性支付给乙方。
甲方(公章):_____________ 乙方(公章):_____________
法定代表人(签字):_____________ 法定代表人(签字):_____________
_________年____月____日 _________年____月____日
乙方:
甲方现将 外墙涂料工程委托乙方施工,双方应遵守*等、自愿、公*和诚实信用的原则,经甲、乙双方充分协商,达成如下条款:
一、工程概况
1、工程名称:
2、工程地点:
二、承包范围:
外墙涂料工程。
三、承包方式:
包工包料包质量,包质量十五年以上。
四、工程内容:
粉刷外墙。
五、工程材料:
本工程使用涂料为品牌,颜色以甲方确定的色板为准,材料到达现场必须经甲方代表验收,质量达到国家标准后可投入使用。
六、工程造价:
1、本工程外墙涂料综合单价 元/*方米,此报价含税款(综合单价包括人工费,材料费,做法工序:专用腻子二遍、底漆一遍、面漆二遍)。
2、面积:按实际施工面积计算。
3、结算造价:工程量按实际施工面积计算,若有设计变更可按实际调整。完工后,付清所有的工程款(扣除5%的质量保证金)。
4 、工程款支付:工程开始预付总工程款20%,工程完工后付至总工程款的80%,竣工结算后付至总工程款的95%,剩余5%做为质保金,一年后付清。
七 、工程质量
1、乙方在施工时必须严格按照现行的施工规范《建筑装饰工程施工及验收规范JGJ73-91》精心组织施工,确保工程质量达到100%合格,若有减少施工工序的操作,甲方将拒绝支付工程款。
2、乙方进场时必须对外墙基底进行清理,如发现有裂缝必须先做处理后,才能进入外墙涂料工程的施工。
3、涂料施工基本要求:
(1)、修整基面时,必须细心注意修补,休整处接着要绝对*整,与原基面胶接要结实。
(2)、乙方在施工过程中,必须做好接口、重要部位的处理,线条顺直,感观良好,确保颜色一致,细部构造工艺要细致,符合操作规程。
八、双方责任
1、甲方责任
(1)、在施工前向乙方提供施工图纸及相关资料。
(2)、提供进行施工的场地及库房(不负责看护)。
(3)、提供水源、电源。
(4)、配合乙方在施工现场的管理工作。
2、乙方责任
(1)、按施工图纸进行施工,做好自检工作,确保工程质量和工期。
(2)、按施工安全规定采取预防事故的.措施,确保施工安全和第三者的安全。
(3)、管理维护现场清洁,及时清除垃圾和不用的临时设施。
(4)、自竣工之日起两年的保修期,如有施工质量问题,乙方负责免费返修。
(5)、如发生安全问题,一切责任由乙方全部承担
九、违约责任
1、合同签订后,未经双方协商同意,任何一方不得随意变更合同内容和解除合同,否则,须赔偿因此给对方造成的一切经济损失。
2、如乙方进入现场施工后,没有完成合同工作量中途退场者,已完成达到约定质量部分均按合同价款的70%予以结算。
3、本合同签订后,未经甲方同意,乙方不得转包工程。否则,甲方拒绝支付工程款,所产生的一切费用由乙方承担。
十、本工程保修期为两年,如两年内出现空鼓、脱皮、变色、龟裂等一切质量问题乙方无常进行维修,接甲方通知48小时内未进行处理甲方有权自行维修,所产生的费用在乙方保证金内支付。如乙方未及时维修所带来的一切损失均由乙方承担。
十一、本合同一式两份,双方签字盖章并签证后生效。双方各执一份。
甲方乙方
年 月 日年 月 日
甲方:
乙方:
本合同经过双方协商,确定将甲方的海盐・盛世钱塘小区二期 幢项目的外墙涂料施工工程以包工形式承包给乙方施工,为明确双方责、权、利,确保工程质量的完成,一致达成以下协议,双方须信守执行。
一、 施工价格及工期:
1、甲方以外墙元/�O的价格承包给乙方施工(包工)
2、无不可力或自然灾害及其他特殊情况(包括非乙方原因造成乙方误工不能施工的'时间)外,乙方须在年月日进场,年月日前完工;超三天以外,每推迟一天罚款伍佰元整。
二、工程结算及付款方式
1、工程结算按实际完成*方结算,乙方施工的工程价格以乙方开收据形式向甲方结算。
2、乙方在完成工程的批腻子,中层料涂饰后,付工程款的40%;竣工验收后,付工程款的30%;余款在工程审计后按审计面积一个月内结算付清。
三、质量要求及管理规定:
1、所有墙面、线条。窗框满刮一遍、一遍腻子粉(必须做到达到验收标准)、墙面沙皮纸打磨*整(如发现少工序行为将不予结账)。所有墙面要做到*整、线条各自分明、阴阳角保持垂直、无色差、所有的窗线条、楼底脚线、墙面分色线必须用纸胶带黏贴,起到美观效果,达到符合国家验收标准。如达不到要求返工,乙方承担所有材料费及人工费(材料底涂每公斤16元、中层拉毛每公斤18元、面层弹性涂料每公斤26元)在工程款中扣除。
2、乙方应做到文明、安全施工,并按甲方指定的要求施工,以确保达到国家质量验收标准。如在施工过程中,乙方不按照甲方指定的要求施工,甲方有权要求乙方直接退出该工程,工钱按照工程量底漆、中层料、面涂等实际面积的50%一次结清。
3、在工作时间早上六点半到晚上八点,乙方保持手机畅通,如故意关机或拒接甲方电话,每次扣三百元整。
4、保持每天每一幢楼不低于五人施工,每天少一人扣除三百元整。要保质保量按时完工。施工人员 不许乘坐吊篮上下,如每发现一次扣除伍佰元整。
5、损坏公共财产及个人财产,按市场双倍赔偿。
6、甲方只提供墙面所需外墙腻子粉、底漆、中层料、弹性面涂;乙方自备沙皮、刮刀、纸胶带、胶水、滚筒。
7、乙方使用多少桶涂料,必须及时归还多少个涂料桶,如有丢失,每个桶按五十元收取。
四、安全施工
为了对班组进场工人安全意识的提高,为了海盐・盛世钱塘小区二期工程顺利进行,特定一下条款:
1、 进入现场的所有工作人员必须遵守工地的安全纪律和规章制度。
2、 进入施工区必须戴安全帽,机械操作工必须戴好压发帽; 严禁酒后操作; 现场内不准赤脚,不准穿拖鞋、高跟鞋、喇叭裤; 高空作业严禁穿皮鞋和带钉易滑鞋; 非现场人员不准进入施工区,作业人员未经许可,禁止从事非本工种作业。
3、 不准在现场打闹、不准带小孩进入施工现场; 严禁在高空向下抛投任何物品,高空作业必须栓好安全带; 严禁站在提升机或塔吊、吊篮上下、严禁在提升机井口操作和行走。
4、 严禁在未设栏杆的高空作业和未干墙及挑线墙上行走。
5、 严禁在未设安全防护设施的同一段面上、下交叉作业。
6、 严禁任何人在工地上乱接、乱搭电源电线。
7、 乙方在施工过程中,按时组织班组人员学*安全纪律,安全法规。
8、 乙方在开工之前,必须对脚手架等安全措施进行全面检查,排除安全隐患后,才能开工;在施工过程中,随时注意安全,如果发现安全隐患及时通知项目部,在项目管理人员的安排和指挥下要及时进行整改,如发现安全隐患不及时通知项目部,继续蛮干,所发生的一切大小事故,都由乙方自己负责经济和法律责任,甲方不负责任何责任。
五、工程验收:
1、工程验收方式与标准;按相关国家标准进行验收。
六、违约责任:
1、乙方确保按期进场、按期完工、保证质量;
2、若有违约行为的,违约方要承担违约所造成的经济损失。
七、本合同未尽事宜或双方对合同有争议,经双方协商解决,协商不成,由原告所在地诉讼解决。
八、本合同一式二份,甲乙双方各执一份,双方签订起本合同生效。
九、工程结束,账款结付清后,本合同自行解除。
甲方
乙方
签订日期:年 月 日
建设单位:(以下简称甲方)
施工单位:(以下简称乙方)
依照《中华人民共和国民法典》的要求,甲、乙双方对本工程项目进行了商议。甲方对乙方的施工能力和管理水*进行了考察,认为能够满足该工程的要求。经甲、乙双方协商特定协议如下。
一、工程项目的综合说明
2、工程地址:
3、工程规模:建筑面积约8000*方米(实际面积以施工图为准)
4、结构及层数:砖混六层
5、发包方式:包工包料
6、发包范围:工程图纸全部内容
7、开竣工日期:_________年____月____日至_________年____月____日。
8、本工程质量必须达到国家施工验收规范的合格标准。
二、工程造价
1、经甲、乙双方共同商定本承包协议造价为:
车库及住宅部分实行*方米包干为910元/*方米。
2、面积计算依据:
国家规定的建筑面积计算标准
三、材料采购供应
材料均由乙方自行采购。如甲方供料价格应按照同期市场价格,经双方认可。甲方指定使用的砂石、门窗等材料用拨付给乙方的房产进行置换。
四、工程款支付方式
工程款支付按施工进度足额拨付。由乙方将已完成工程量上报甲方,按50%现金加50%房产进行拨付(砂石及门窗等甲方供应的材料视同拨付房产)。房产在施工前按2950元/*方米以立体砍块的形式留足,经双方确认后,根据施工进度情况陆续进行拨付。工程名称:富拉尔基区小区号楼
五、工程基础的'处理和重大设计变更费用的计取
1、施工现场三通一*由甲方负责,其费用不含在总价内。
2、基础垫层以下的地基如需处理费用不含在总价内,经双方确认后按实际发生给予调整。
3、重大设计变更(指结构、规模、标准)由该工程图纸设计部门出变更图或变更说明,并由乙方负责施工,其费用不含在总价内。按实际发生给予调整。
六、工程保修
本工程保修按中华人民共和国***《建设工程质量管理条例》及《黑龙江省建设工程质量管理规定》执行。按工程总造价的2%预留,满一年后返还。
七、其他有关要求和说明:安全生产及文明施工按有关规定执行。如发生安全事故由肇事方负责。
八、本协议共四份,建设单位、施工单位各二份。
以上协议经双方单位盖章、负责人签字生效。
建设单位:(盖章)施工单位:(盖章)
法定代表人:(签字、章)
法定代表人:(签字、章)
代理人:(签字、章)
代理人:(签字、章)
_________年____月____日
甲方(业主)(全称):(以下简称甲方),电话:;
乙方(施工方)(全称):(以下简称乙方)电话:;
甲方雇佣乙方装修甲方位于昌吉市市吉木萨尔县公务员二期内21号2单元301房屋,
工程期限天,开工日期年月日,竣工日期年月日。
合同价款:本合同工程造价为(大写):
一、甲乙双方应共同遵守以下条款:
甲方工作
1、施工期间,甲方将外屋钥匙1把,交给承包人保管。竣工验收后,乙方将钥匙归还甲方。
2、甲方提供施工期间的水源、电源;
3、甲方负责协调施工队与邻里之间的关系;
4、甲方有权利参与工程质量和施工进度的监督,并监督材料进场、竣工验收。
乙方工作
1、乙方不拆动室内承重结构;
2、乙方自己准备专业工具和人员。乙方人员在装修过程中,要遵守小区物业管理,不得占用甲方房屋生活、起居,并注意人身安全。如果因乙方自己的过失和错误,造**身和财产的损失,由乙方自己承担。
3、装修前,乙方事先确认既有装修设施的状况;材料使用前,确认材料无质量问题,否则验收时所发现的新生缺陷和质量问题,由乙方承担全部责任并负责赔偿。
4、乙方在装修过程中必须按标准的工艺和程序进行,不得偷工减料,不得污损、毁坏甲方屋内(包括地面、墙面)和周围环境的任何设施,如果造成不可复原的损坏,乙方要承担赔偿和修复的全部费用。
5、保证居室内上、下水管道畅通和卫生间的清洁。乙方在使用马桶时不得损坏,出现马桶堵塞,漏水,或破损等等由乙方负责维修或赔偿。
二、装修项目
三、付款方式:
合同生效后,甲方按下一下的'约定直接向乙方支付工程款:工程验收合格后,乙方应向甲方提出工程结算。
四、违约责任
1、合同双方当事人中的任何一方因未履行合同约定或违反国家法律、法规及有关政策规定,受到罚款或给对方造成损失的均由责任方承担责任,并全额赔偿给对方造成的经济损失。
2、因一方原因,造成合同无法继续履行时,该方应及时通知另一方,办理合同终止手续,并由责任方赔偿对方全额经济损失。
3、由于乙方原因,工程质量达不到双方约定的质量标准,乙方负责修理,工期不予顺延。
4、由于乙方原因致使工期延误,每延误一天向对方支付违约金200元。
五、合同争议的解决方式
本合同在履行过程中发生的争议,由当事人双方协商解决;也可由有关部门调解;协商或调解不成的,依法向吉木萨尔县人民法院提起诉讼。
附则
1、本合同一式两份,经甲乙双方签字后生效。
2、本合同签订后工程不得转包。
3、本合同履行完毕后自动终止。
甲方(公章):_________乙方(公章):_________
法定代表人(签字):_________法定代表人(签字):_________
_________年____月____日_________年____月____日
——道路标线施工合同实用5篇
发包方(甲方):
代表人:
承包方(乙方):
责任人:
按照《中华人民共和国合同法》的规定,甲乙双方就_______________项目的道路照明安装工程达成一致意见,结合本项目工程的具体情况,订立如下协议,双方共同遵守。
第一条、工程概况
1、工程名称:
2、工程地点:
3、施工范围:
4、承包方式:
5、工程造价:
6、工程工期:
(1)从甲方通知乙方进场施工之日起计算,工期暂定为______天。
(2)施工期间,如遇不可抗力,无法施工,则工期顺延。
第二条、甲方责任
1、甲方应积极配合乙方施工,给乙方施工创造有利条件,保证施工段内的场地、通道*整畅通。
2、甲方应在乙方通知验收后三日内组织验收。
3、甲方应按照本合同的规定支付工程款。
第三条、乙方责任
1、按照国家电力工程质量标准,负担施工任务。
2、负责协调电业局,办理施工许可、竣工验收,相关资料转移及手续的办理。
3、在施工前,由乙方申报开工报告,报告经甲方同意后,方可进行工程施工。工程竣工后,乙方负责协调电业局做好工程竣工验收工作。
4、乙方应保证组织工作的工人具备相应资质,并保证安全文明施工,不得酒后作业。
第四条、施工条件
1、做好施工前的线路测量定位,并进行复测;
2、基坑的回填夯实,要求夯实程度达到原状土密实度的80%及以上。
第五条、关于工期的提前与延迟
1、甲方要求比合同约定完成的工期提前竣工时,应征得乙方的同意。
2、因甲方未按约定完成工作而影响工期,工期顺延。
3、因乙方责任不能按期开工或中途无故停工同,影响工期的,工期不顺延。
第六条、工程质量与验收
1、本工程质量应达到国家质量评定合格标准,将按照《城市电力规划规范》中的有关规定验收。甲方要求部分或全部工程项目达到优良标准时,应向乙方支付由此增加的费用。
2、甲乙双方应及时办理隐蔽工程和中间工程的检查与验收手续。甲方不按时参加隐蔽工程和中间工程验收的,乙方可自行验收,甲方应予承认。若甲方要求复检时,乙方应予办理复检。若复检合格,甲方承担复检费用,由此造成的停工,工期顺延;复检不合格,其复检及返工费用由乙方承担,工期不顺延。
3、由于乙方原因造成任何质量事故,其返工费用及因质量事故给甲方造成的损失均由乙方承担。
4、工程竣工后,乙方通知甲方验收。验收合格后,由乙方协调电业局及相关部门办理验收、移交手续。
第七条、保修期
工程竣工验收后,开始计算保修期,保修___20xx年。在保修期内出现由乙方原因引起的质量问题,乙方无条件保修。因使用不当所造成的一切责任事故,由使用甲方负责。
第八条、工程价款与结算
1、本工程无预付款。
2、甲方应在工程竣工验收合格,建设单位付款后30个工作日内付至工程款的95%。剩余5%作为工程的质保金,自工程竣工验收合格之日起满一年后,一月内付清质保金。
3、质保金在质保期满后,如不发生维修情况,由甲方返还乙方。
第九条、安全条款
1、乙方提供的施工图纸或做法说明,应符合10KV电力电缆埋地方式铺设施工及验收规范(GB50173—92)及电力部门的有关规定。
2、由于乙方原因造成的任何安全事故,均由乙方承担一切经济损失。
3、若是第三人造成的安全事故,甲方有义务协助乙方向第三人追究责任。
第十条、争议解决
1、本合同在履行期间,双方发生争议时,在不影响工程进度的前提下,双方可采取协商解决或请有关部门进行调解。
2、当事人不愿通过协商、调解解决或者协商、调解不成时,双方均可向工程所在城人民法院起诉。
第十一条、附则
1、本合同未尽事宜,双方另行协商约定。
2、本合同正本______份,双方各执______份,具有同等法律效力。
甲方:
地址:
联系人:
联系电话:
工程所在地:
签订时间:20xx年______月______日
乙方:
地址:
联系人:
联系电话:
工程所在地:
签订时间:20xx年______月______日
甲方:____________
乙方:____________
甲方将________________公路升级改造高速首期工程合同段交通安全设施项目中的标线材料及施工分项委托给乙方实施,根据《中华人民共和国民法通则》《中华人民共和国合同法》及工程承发包合同有关规定,为明确双方在劳务协作过程中的权利、义务和经济责任,本着*等、诚信、自愿的原则,经甲乙双方协商一致达成如下协议:
一、协议内容
段内的标线材料供应、运输和工地现场施工。
二、委托单价
热熔型涂料________mm标线委托给乙方单价为________元/㎡,热熔型涂________mm路侧突起式振动标线委托给乙方的单价为________元/㎡。各项具体单价见下表:
项目号
细目名称
单位
数量
单价
合价
以上项目单价包含原材料的采购、运输和施工安装以及所有试验检测费用。数量为暂定,具体数量以实际发生为准。
三、计量方法
按广东公路发展有限公司下发的本工程项目招标文件第二卷补充技术规范的相关计量规则执行,该招标文件作为本合同的一部分,具体数量以实际发生为准。标线区分不同厚度以*方米为为计量单位。
四、质量要求
1、乙方应严格按照甲方提供的招标文件、施工图纸和国家及行业相关最新标准要求进行材料采购和施工。施工图纸设计依据5、《路面标线涂料》(jt/t280—1995)废除,标线涂料按新标准执行。
a、路面标线所选材料应符合《路面标线涂料》(jt/t280—________)的规定。
b、玻璃珠的性能应符合《路面标线用玻璃珠》(jt/t466—________)的有关规定。
c、路面标线的色度性能应符合《安全色》(gb2893—________)的要求,其色品坐标和亮度因数应符合附表605—6和jt/t280—________图1中规定的范围。
2、不得偷工减料,因乙方施工质量造成的返工,由此给甲方造成的所有损失由乙方承担。
3、各分部、分项的质量必须达到国家施工、验收和质量评定标准的优良等级。如乙方偷工减料未按规定厚度进行标线施工,造成甲方工程无法交工验收,乙方得不到任何支付,并负责赔偿由此给甲方造成的损失。
4、无条件服从业主、设计、监理及甲方代表对施工质量的监督及整改要求。
五、工程款支付
工程款按进度计算,每月按工程进度计价(与业主进度款同行),控制月支付的90%,剩余5%工程款待交工验收合格后再支付,另外5%的工程款,质保期结束最终竣工验收合格后一个月内一次付清。
六、工期要求
1、乙方必须按照业主、监理和甲方的规定工期要求进行科学、合理细致组织施工,在规定的时间内完成任务,并承担未完成任务给甲方造成的经济损失。
2、乙方从开始进场到________年____月____日必须完成单幅所有具备施工条件的标线施工。
七、甲方责任
1、甲方负责向乙方提供施工图纸一份。
2、甲方负责全面的生产指挥,工程质量检查,协调各级业主监理的关系。
3、甲方督促乙方遵守国家和地方的`法律、法规和各项规章制度。
八、乙方责任
1、乙方必须具备充足的施工人员、技术人员。
2、进场人员必须有合法证件(身份证),并将身份证复印件及时提交给甲方有关部门备案。
3、严格执行施工现场管理和日常生活管理,违者罚款。
4、服从业主、甲方的统一管理,遵章守法,如有违者送交当地**机关处理。
5、乙方不得中途退场,如若中途退场,甲方扣除乙方给甲方造成的误工损失后的已完合格工程的工程款只能得到50%的支付。
九、安全要求
1、在施工中严格按照有关安全规范、法规及操作规程进行施工,服从甲方安全管理和遵守各项安全规章制度。
2、做好班组安全教育严格执行周一安全活动,并做好安全记录。
3、施工中一经发现安全事故隐患应及时处理、重大事故要及时上报、同时做好记录。
4、所有施工及管理人员上工地时须穿反光背心。所有施工段落必须按项目部和相关单位(路政、交警)的有关要求进行科学合理的交通组织,避免人身伤亡事故的发生。
5、施工中如有违反安全操作规程、违章指挥、不能做好各项有效的安全预防措施,所发生任何伤亡事故,一切后果由乙方自负,甲方概不负责。
6、施工中如有违反安全管理、违章作业,甲方视情节轻重处以________—________元/人次罚款。
十、文明施工
1、施工班组要保持自身纯洁、不得窝藏有犯罪嫌疑人员、违反计划生育人员,不许有赌博、酗酒、打架斗殴等违法行为,否则罚款________—________元/人次。
2、材料机具堆放整齐,分类存放、做到工完场清。
3、严禁随地大小便、倒垃圾和剩饭剩菜,公共场所必须保持清洁,并定期组织检查。
4、要爱护树木,严禁带火上山,在山上烧火。
5、对有不文明施工或有害文明施工的行为,甲方现场管理人员有权责令整改,若不听劝告罚款________________元/人次。
十一、其他
1、施工中各班组要紧密配合,相互支持,团结协作,发现问题及时向值班人员汇报,并协助配合解决。
2、无论乙方任何人员,任何原因和理由,决不允许出现打架斗殴行为,否则造成的一切后果由乙方负责,并责令乙方退场,取消产值,不予支付任何工资。
3、在确定乙方因施工能力、技术、质量问题不符合施工要求或中途无故停工,进度缓慢拖延工期,管理混乱,甲方有权终止合同,同时不予结算,后果均由乙方负责。
本协议一式肆份,双方各执两份,签字后生效。
本协议有效期至工程款结清自行失效,本协议未尽事宜,双方协商解决。
合同签订地:____________________
附件:招标文件补充基础规范6—39、6—40、6—41页
甲方代表(签字):____________日期:________________
乙方负责人(签字):__________日期:________________
甲方:
乙方:
经招标决定,甲方将___至___道路绿化工程承包给乙方施工,按照《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》的有关规定及相关法律、法规规定,遵循*等自愿、互利和诚信的原则,双方达成如下施工合同望共同信守。
一、工程内容:
1、按招标文件规定内容和甲方提供的图纸施工。
2、根据不同地形,双方协商调整施工。
二、承包方式及付款组成:
1、本工程以包工包料包总价的方式承包,其承包总价为人民币(大写)___元(¥:___元)。
2、考虑到道路两侧商铺较多和地形障碍,按招标文件规定花池数量有所变动,花池内植物种植相应变动,数量待定,故按总花池数量和总价数折合单组花池和树苗植物组合计价,每组花池___元,工程结束验收后按实际发生的工程量计价。
3、招标文件规定的工程承包内容外发生的工程(含植物)原则上按招标文件所列价款协商计价。
三、开竣工日期:
1、本工程于20xx年___月___日开工,至20xx年___月___日竣工。
2、若遇人力不可抗拒的自然灾害和道路施工相关事由不能及时协调解决,工期相应顺延。
四、安全生产:
1、乙方在施工过程中,应按国家有关安全规程规章进行,加强施工人员的安全教育,增强安全措施。
2、乙方在施工过程中所发生的安全事故由乙方负责,甲方概不负责。
五、付款方式:
合同签定后,乙方施工人员进场施工,甲方付乙方合同总价款___%,施工完成___%付___元,余款___元待工程验收合格扣出质保金,乙方凭税务局开据的正式发票结算付清。
六、双方应尽的义务和责任:
1、乙方在施工过程中,应积极配合主道路的施工和有关线路的铺设。
2、乙方在施工过程中所产生的建筑废料应主动清扫拉走。
3、甲方提供乙方在植物养护管理期内的水源取水点,所发生的水费甲方负责,电费和运输车辆乙方负责。
4、乙方在甲方划定的区域内花池砌体和树苗种植,因协调无效遭到人为破坏,甲方根据实际发生的损失计价补偿。
七、工程质保金:
1、工程质保金按工程总价___%元扣取,质保期内出现质量问题,乙方无条件修复。
2、质保期过后如无工程缺陷,甲方无条件返还乙方质保金。
八、检查验收:
施工结束后,乙方提出书面申请,甲方在十天内组织相关人员验收。
九、本合同未尽事宜双方根据实事求是的原则协商解决。
十、本合同一式四份,甲方三份,乙方一份。
甲方:
乙方:
法人代表(签章):
法人代表(签章):
委托代表(签字):
委托代表(签字):
发包人(以下简称甲方):
住所:
承包人(以下简称乙方):
签订地点:
第一条总则
为优质、高效的完成合同工程的施工任务,依据《中华人民共和国合同法》及其他相关法律、法规的规定,就乙方承包的本合同项下的工程施工、完成及维修等工作,在遵守甲方与建设单位(简称:业主)签订的工程承包合同及附件(简称:主合同)的前提下,遵循*等、自愿、公*和诚信的原则,双方协商一致,订立本合同。
甲、乙双方应严格恪守和执行本合同条款。
第二条组成合同的文件
(一)本合同
本合同及其附件是在主合同的基础上,经双方充分协商确定并签署的。但本合同不是主合同的从合同。乙方在本合同中所享有的权利不得超越甲方在主合同中可以从业主那里获得的全部权利,乙方在本合同中应该履行的义务不限于甲方在主合同中应该向业主履行的全部义务。
(二)组成合同的文件
1、本合同及附件;
2、在本合同的基础上,双方签订的补充协议视为本合同的一部分,与本合同具有同等的法律效力。
3、甲方认可或制定下发的实施性施工组织设计或开工报告,下达或转发的相关文件、指令、通知、施工计划、会议纪要等;
4、主合同规定的合同文件(除《公路工程国内招标文件范本(20______版)》第一卷、第三卷内容及甲方向业主递交的本项目投标书中工程量清单内容外)相关部分。
合同组成文件若有冲突时,采取优先有效原则,按组成文件编号数字排序,由小到大依次优先。除非双方另有书面合同约定,否则双方工程施工的全部权利和义务均受本合同约束和调整。
第三条本合同概况
1、工程名称:
2、工程地点:
3、工程范围及内容:
(1)施工段落或桩号:
(2)详细施工内容:(含不予单独支付的附属工作)
4、工程期限:20xx年___月___日至20xx年___月___日(包括星期天和法定假日),缺陷责任期和保修期以主合同规定的期限为准[特殊情况可单独约定]。
5、工程数量及单价:
(1)承包方式:单价承包;
(2)工程数量及单价:详见附件《工程量清单》及《工程量清单说明》;
本合同《工程量清单》内工程数量仅为名义数量,具体结算数量以实际完成并经甲方及监理工程师验收合格,符合本合同规定计价条件的工程数量为准。
本合同《工程量清单》内工程单价为相应工程施工完工的全部报酬,含:劳务、材料、机械、质检(自检)、安装、缺陷修复、管理、保险(工程一切险除外)、合同明示的或暗示的风险、利润、调迁、临建、安全环保职业健康、现场文明施工及除营业税、教育费附加、城市建设维护费外各种税费。
(3)工程造价:暂估算为(小写)___元(大写___元整),具体金额以最终累计结算款为准,乙方无权要求甲方进行造价差额补偿或索赔。
其中:乙方为完成合同约定的工程项目而必须完成的但在工程范围或工程量清单或详细施工内容中没有写明或单列的工作内容,均属于乙方在本合同中应该履行的合同义务。乙方在完成这些工作内容过程中形成的各种形式的工程计量资料只能用于甲方和业主之间的结算,不能用于甲乙双方之间的结算。
第四条工程质量
(一)工程质量标准
1、工程质量应符合主合同对相关工程质量条款的规定,满足施工设计图纸和国家相关技术标准的要求。
2、工程质量达到甲方提出的创优目标,产品合格率100%,优良率95%以上。符合监理要求,达到业主满意。
(二)甲方对工程质量管理
1、监督、指导乙方建立、健全质量保证体系,并检查其运行情况。
2、提供相关工程施工图纸、*面位置控制基准点和施工配合比,定期对测量基准点复核及修正。
3、编制下达(或审批乙方上报的)施工组织设计(或施工方案)。对乙方进行施工技术和工程质量检验、验收标准与程序交底。
4、参与乙方首件工程质量控制与管理。
5、负责工序检查及协调监理工程师进行工程报验,对施工过程实施技术指导与质量监控,工程完工后组织工程交工验收。
6、对工程质量控制过程中存在的隐患和工程质量中存在的缺陷有权要求乙方进行整改或修复或返工,乙方应无条件执行,由此增加的费用乙方自负。当工程质量给甲方造成名誉损失时,甲方有权视情况对乙方进行处罚(如:监理书面通报处罚___元/次,业主书面通报处罚___元/次等)或减少工程数量甚至终止合同。
7、负责施工资料填写表格的有偿提供,指导乙方正确填写,负责资料审核、报签、汇总和整理、归档。
(三)乙方对工程质量控制
1、遵守总合同对相关工程质量条款的规定,严格按施工设计图纸、技术规范和经甲方批准(或下发)的施工组织设计精心施工。
2、对所属施工人员进行施工技术交底,施工过程管理、检查和纠偏。
3、对施工及检验计量器具定期认证、用前标定,保证自检精度,无权擅自改变施工图设计、配合比、施工技术方案等,由此造成的损失责任自负。
4、执行开工“首件制”,首件工程未经甲方认可不得进行大面积开工。
5、设专人负责工程质量自检,工序自检合格后持甲方规定的检验资料报甲方现场管理人员复查,经甲方复查合格后报监理工程师检验,未经甲方及监理检查合格不得进入下道工序施工。
6、配合并服从甲方现场管理人员的质量管理,对管理中存在的分歧可向甲方合同主管部门提出并协商解决。
7、负责对甲方提供的施工图纸、测量数据进行复核,发现问题应及时上报甲方核实,对因此产生的损失甲方不承担任何责任。
第五条工程进度
(一)工程进度要求
工程进度要满足业主进度计划要求,同时符合甲方总体控制计划及阶段性目标的规定。
(二)甲方进度计划管理
1、甲方按合同或业主进度计划细化乙方相应工程施工控制计划,按计划管理,定期组织召开生产调度会,分析存在的问题,决定采取的改进措施。对乙方不能满足进度计划要求时,甲方有权责令乙方加大投入或代乙方进行投入并于当期工程结算款中扣除相应费用或收回部分乃至全部工程,由此增加的费用及给甲方造成的损失,乙方承担全部责任。
2、甲方本着双盈的原则,协助乙方进行工程进度协调与服务。但,并不因此免除乙方的责任。
(三)乙方进度计划管理
1、乙方应确保合同承诺中约定的人员、材料、设备及资金等资源的按期投入,为进度计划的实施奠定基础。
2、乙方应严格按甲方下达的施工进度计划组织生产。
第六条职业健康安全
(一)标准和目标
1、符合《中华人民共和国安全生产法》、《公路工程安全施工技术规程》、《公路工程安全操作工法》等相关法律、法规的规定,满足___路桥建筑工程有限公司有关职业健康安全管理文件的要求,建立、健全职业健康安全工作组织管理体系。
2、达到“无职业性疾病、无综合治理案件、无重大伤亡事故及重大安全生产责任事故”的目标。
(二)甲方对职业健康安全管理
1、甲方负责编制(或审批)职业健康安全技术方案和应急预案,负责对乙方安全责任人及现场安全管理人员进行职业健康安全知识培训、教育及交底。
2、甲方负责安全生产保证金的提取及返还,确保乙方安全生产费用投入,当乙方未按规定标准进行安全措施投入时,甲方有权在发出限期改正指令未得到落实的情况下代乙方投入,并在提取的乙方安全生产保证金中支出,乙方须无条件服从。
3、甲方负责合同履约期间对乙方职业健康安全和保卫工作进行监督、检查,对存在的隐患有权要求乙方进行整改,对限期内未得到落实时,甲方有权要求乙方停工整改或处罚甚至终止合同。由此造成的费用增加或损失,乙方负全部责任。
(三)乙方职业健康安全管理
1、乙方应遵守“安全生产法”等的规定,本着“承担工程小于5000万元设1名专职安全员,每增加5000万元合同额增设1名专职安全员,每工班均设兼职安全员”的原则建立、健全组织机构及管理体系,落实相关安全生产法规、操作规程及甲方的有关规定。
2、乙方须接受甲方对职业健康安全工作的.监督和管理,负责所属施工工程的职业健康安全和保卫工作或有偿为甲方提供因特殊需要安排的安全及保卫管理工作服务。
3、乙方负责所属全部施工人员的职业健康安全知识、技能的培训和交底,负责安全措施落实和安全费用的投入。
4、乙方到达现场特种作业人员须持经当地安监部门认可的岗位操作证,持证上岗。特种设备“三证”齐全,方能使用。所有进场人员的身份证、岗位操作证,特种设备产品合格证、安全生产许可证、特种设备使用许可证均需向甲方备案登记,纳入统一管理(含乙方聘用人员、租赁设备)。
5、乙方负责为所属施工人员提供合格的安全及劳动防护用品,并监督正确使用。
6、乙方负责相应施工工程安全生产应急预案的制订,报甲方批准后实施并组织事前演练。
7、乙方发生安全生产事故时应按规定时限向甲方及所属上级单位和国家相关管理部门进行汇报,积极主动按规定程序进行处理并承担相应的经济和法律责任。处理过程中甲方予以协助,甲方支出的费用将于提取的乙方安全保证金内支付。
第七条环境保护及文明施工
(1)标准和目标
符合《中华人民共和国环境保护法》,《中华人民共和国水污染防治法》,《中华人民共和国噪声污染防治法》,《中华人民共和国固体废弃物环境污染防治法》等相关法律、法规及业主和甲方有关环境保护和文明施工的有关规定,达到规定的环境保护和文明施工标准,树立良好的文明施工形象。
(2)甲方对环境保护和文明施工的管理
1、甲方依据相关法律、法规及业主或上级的.有关规定,分析、识别、制定环境保护方案及预控措施,统一制定项目现场文明施工方案和标准。
2、甲方负责环境保护措施交底,负责环境保护和文明施工方案、措施落实情况的监督和检查,对存在的问题下达限期改正通知,限期内仍不能改正时采取处罚或在乙方工程结算款中扣除相应措施费用代行实施,甚至终止合同。
3、协助乙方与当地环境管理部门进行接洽,但并不因此免除乙方的责任。
(3)乙方对环境保护和文明施工的管理
1、乙方遵守相关法律、法规及甲方的有关规定,服从甲方的统一管理,接受甲方的监督。
2、乙方负责所属施工人员环境保护和文明施工方案的交底。遵守甲方现场文明施工的规定,临时驻地、取弃土场、临时便道等临时工程统一规划,施工人员统一着装、机械设备统一标识,施工标牌、旗帜等统一规范。施工期间,保护、恢复、治理现场环境,文明施工,有效控制粉尘、垃圾油污、植被破坏、河道堵塞、泥土流失、水质污染、施工噪音等对周边环境的影响。积极主动处理环境污染事件,并承担相应的责任和费用。
3、施工期间,乙方应注意用电安全,按规定配置用电器材,禁止使用电炉取暖、做饭,严防火灾。
4、生活区、食堂和施工现场要安排专职人员做好保洁工作。防止食物中毒和煤气中毒,做好急应预案,报甲方批准后实施并组织事前演练。
第八条人员管理
(一)甲方对人员的管理
1、负责人员需求计划的编制[可选择增加:不采用当地县乡用工],审核乙方到场人员资格。当乙方未按约定时间、数量及条件安排人员进场时,甲方有权要求限期改正或处罚甚至终止合同,乙方承担全部责任及费用损失。
2、建立合作队伍用工档案,档案包括:合作队伍用工花名册、身份证复印件、特殊工种上岗证复印件等。监督劳动合同签订、工伤保险投保、劳动报酬支付、劳动争议处理、工伤事故处理等。对不依法或不按甲方规定执行时,甲方有权动用乙方工资保证金或工程款进行支付,确保雇佣人员的合法权益。
3、负责乙方主要管理人员的培训和交底,监督、参与乙方对所属人员的培训和交底。负责乙方人员的施工管理,但不因此免除乙方的责任。
4、根据需要有权临时雇用或调用乙方人员从事非合同内工作,报酬执行计日工单价。
(二)乙方对人员的管理
1、负责所属人员的管理,按甲方规定时间、数量、条件配置人员,接受甲方的监督。
2、依法用工,与所属人员签订劳动用工合同,办理国家及当地劳动保障部门规定的各种社会保险和工伤保险,按约定支付劳动报酬,履行合同义务、实施合同权利。各种社会保险、工伤保险、月度工资发放表应及时向甲方报备。甲方有权随时检查农民工工资发放情况,并采取一切必要措施纠正,所发生的费用均由乙方承担。
3、负责所属人员的岗位培训及施工交底,培训及交底应有书面记录。
4、负责用工纠纷及工伤事故处理,承担相应的法律责任及全部费用。
5、服从甲方合同外工作的临时调用和管理。
第九条材料管理
(一)甲方对材料的管理
1、甲方按照质量管理体系要求,负责工程所需到达现场所有材料的质量控制工作,材料质量控制标准执行主合同中的相关规定或相关国家或行业标准。
2、甲方对工程所用材料进行全程监督和管理,一旦发现乙方所用材料品质、规格、尺寸、数量与设计不符,有权要求乙方立即停工并改正甚至终止合同,由此产生的一切后果均由乙方承担。
3、包工包料,乙方自购所有材料形式:
1)甲方参与工程所需主要材料供应厂家的选择和审核,未经甲方及监理工程师认可乙方无权私自定购。
2)甲方按质量控制体系要求指导、监督乙方建立材料质量管理档案,按月向甲方移交归档,含:材料采购合同、供应商资质资信、产品质量证明、质量检验台帐等。
3)甲方负责进场材料质量抽检,未经甲方和监理工程师检验合格的材料不得使用,但不因此免除乙方的责任。对不符合规定标准的材料甲方有权要求乙方限期清除出场,并对由此产生的一切后果承担经济及法律责任。
4)甲方协助乙方进行材料采购及管理,但不因此承担责任。乙方进场材料,未经甲方书面同意无权以任何理由擅自撤离现场或变卖或抵押或转让,一经发现甲方有权扣罚乙方工程款或终止合同甚至通过法律途径获得赔偿。
5)特殊情况,甲方有权进行材料调配,调配价格按采购价计算。
(二)乙方对材料的管理
1、执行甲方及主合同或国家相关材料质量标准,遵守甲方材料管理规定,服从甲方监督与管理。
2、乙方在施工现场存放的材料应帐、物、卡相符,堆码整齐、下垫上盖、标识明显、地材堆放场地须进行硬化处理;火工产品、油料、化学溶剂仓储条件应符合当地**及安监部门的规定。
3、对乙方自购材料的管理形式:
1)钢筋、水泥、钢绞线、支座、沥青、石灰、砂、碎石等供应商的选择须报甲方及监理工程师同意。
2)材料到场后报甲方现场管理人员填写质量检验委托单交甲方及监理相关部门进行抽检、验证,抽检合格方可使用。但,不因此免除乙方质量责任。
3)建立材料质量管理档案,按月向甲方移交归档,含:材料采购合同、供应商资质资信、产品质量证明、质量检验台帐等。
第十条临时用电
本工程用电乙方自行解决,费用已包含在相应工程价款内。
第十一条机械管理
(一)甲方对机械的管理
1、结合工程需要,制定施工机械需求计划(详见附表)。
2、对乙方进场设备进行统一标识,按照需求计划进行现场核实并登记建档,对特种设备要求“三证”齐全,塔吊、门吊等的拆、装应有资质和方案,司驾人员必须持证上岗,否则不充许使用。
3、如遇特殊情况甲方有权统一协调使用,使用价格按双方确定的计日工价格执行。对于乙方设备不能满足工程需要时,甲方有权要求乙方增加设备,乙方应无条件服从。否则,甲方有权调整乙方承担工程量或终止合同,因此造成的损失由乙方自负。
(二)乙方对机械的管理
1、合同中约定的机械设备由乙方自行解决,但需满足甲方规定的施工机械需求计划和施工进度的需要,如遇特殊情况需甲方协调,甲方应予以协助但不免除乙方责任。
2、施工期间乙方应服从甲方的协调,对拒绝正确指挥的司驾人员,甲方有权责令乙方限期撤换。甲方定期对乙方机械设备的使用、维修、保养状况进行检查并保留记录。
3、负责所属设备的日常管理,建立机械使用台帐并报甲方登记。乙方机械设备应保持状况良好、排放达标,使用、维修、保养过程不得污染环境。机械设备用燃油、润滑油乙方自行解决,费用包含在相应工程价款内。
4、乙方机械设备操作人员必须安全操作,严格遵守操作规程;造成的自身及第三者人身及财产损害,由乙方承担相应的经济和法律责任。
第十二条资金管理
(一)甲方对资金的管理
甲方收取管理费后将计量款支付给乙方。
(二)乙方对资金的管理
严格遵守甲方的有关规定,自觉接受甲方的监督和管理。工程款的支出优先用于人工工资的发放、当地赊欠及工程急需材料、设备等费用。乙方应在每次支取工程款时提供拟发放人员工资表、材料采购或机械租赁费用凭证等为依据的用款计划,经甲方相关部门审核后支付并监督使用。施工期间,工程结算资金不得挪作它用,一经发现,甲方有权责令乙方整改或暂停支付或终止合同。对此造成的费用损失乙方承担全部责任。
第十三条双方的权利与义务
(一)甲方的权利与义务
1、以乙方实际完成的工程进度按规定支付工程款
2、履行合同规定的义务,行使合同约定的权利。对乙方进行监督检查和管理。
3、负责竣工资料的整理和报送。
(二)乙方的权利与义务
1、遵守本合同有关规定,承担甲方在总合同中对业主承担的相应义务与责任(指本合同涉及的部分),服从甲方的统一管理。
2、合同执行期间,乙方应接受执行甲方、业主、监理单位发出的一切书面通知、意见、指示、决策等,其同样具有法律效力,不得扣压、拖延。
3、负责协调、处理与当地**和群众的关系,共同营造良好的施工环境。
4、负责本合同工程施工过程中与相关单位或部门或组织或个人发生的一切债权、债务的处理,承担相应的法律责任,对因此引发的经济纠纷或诉讼,乙方应主动处理,给甲方造成的费用损失乙方应予以双倍赔偿。
5、对外签约或行文不得冒用甲方名义或加盖甲方印章,一经发现甲方有权终止协议,给甲方造成的损失甲方有权得到赔偿并保留法律诉讼的权利。
第十四条工程结算与支付
(一)工程预付款
本工程甲方不支付乙方任何预付款。
(二)保证金
中期计量结算时,甲方将逐期扣除乙方结算款5%作为工程质量保证金5%,用于相关项目的费用支出。
工程质量保证金须待项目总体缺陷责任期满,保修期后,(待业主返还质量保证金到位后)据实返还。因工程质量原因造成的返修费用由乙方工程质量保证金内支付。
(二)工程结算
1、结算原则
1)工程结算分中期计量结算和交工计量结算,其中:中期计量结算执行月度结算。
2)甲方给乙方结算时,原则上乙方法人代表应亲自到场,如派其它人员结算需出具法人或本人授权委托书及结算人员身份证,身份证复印件留甲方财务。
2、中期计量结算程序
按乙方当月实际完成的工程数量,由甲方经营部门每月办理一次中期计量结算。
1)当月实际完成工程量为上月21日至当月20日间实际完成的工程数量,每月21日至25日,甲方现场管理负责人根据乙方完成的工程量,核算、填写“工程数量签认单”并签字;
2)甲方经营部收到工程数量签认单后组织工程技术人员、现场管理人员及乙方负责人现场复核并交乙方负责人签认;
3)经营部根据“工程数量签认单”按照双方合同约定单价办理“中期计量结算单”,计算人和复核人分别在结算单相应位置签认;
4)工程部、材料部、机械部、财务部、办公室、人事部等相关部门负责人审核并会签,批注涉及工程质量、工程报验、材料调拨、设备使用、农民工工资等暂扣款意见;
5)总经济师复核、签字(如果所结算工程款和工程数量超出双方合同约定的工程价格、数量,必须在此做出详细说明);
6)项目经理审核、签署意见;
7)财务部确认。
3、交工计量结算程序
1)交工计量结算,也是最终计量结算。必须以实际完成的并经监理及业主认可的工程数量为准,经营部门按现场管理人员签发的工程数量签认单结合中期计量结算数量和业主最终确认数量进行总量复核。
2)由项目总经济师组织工程技术人员、现场管理人员及乙方负责人现场验收工程实体并确认工程数量、质量缺陷及遗留工程,交乙方负责人签认;
3)经营部根据发复核后的“工程数量签认单”按照双方合同约定单价签发“交工计量结算单”,计算人和复核人分别在结算单相应位置签认;
4)工程部、材料部、机械部、财务部、办公室、人事部等相关部门负责人审核并会签;
5)总经济师复核、签字[如果所结算工程款和工程数量超出双方合同约定的工程价格、数量,必须在此做出详细说明];
6)项目经理审核、签署意见并与乙方签定《合同终止协议》;
7)财务部确认。
(三)支付
1、工程结算款支付周期视乙方施工相应工程业主计量支付款到位情况进行支付。
2、中期支付因中期计量结算时未经监理工程师验收确认及业主计量支付,付款比例不得超过中期累计结算额度的80%(结算额度为扣留10%保证金后额度)。
3、付款时应优先支付乙方应付农民工工资,监督乙方将农民工签字的工资发放表复印并张榜公布,五日内无举报者,乙方凭结算单和农民工工资发放表(留复印件)领取余下应支付工程款,并优先扣除甲方材料调拨款、设备租用款、其他代付款、违约金和当地拖欠的其他款项。
4、交工计量结算后,支付结算额度内的剩余款项。
5、按规定返还三项保证金。
第十五条违约责任
1、乙方不得将工程再次分包或转包,否则甲方有权终止协议并另行安排协作单位,对此给甲方造成的损失将通过扣付工程款或法律手段从乙方得到相应的赔偿。
2、任何一方无正当理由不得单方终止合同,除承担由此给对方造成的经济损失外,还应向对方支付合同总价3%的违约金。
3、双方应严格遵守本合同相关条款的规定,若有违反将按相关条款约定的违约责任处理。
第十六条合同考核及奖惩
1、甲方将视业主要求结合工程需要不定期的召开生产调度会,通报合同履约情况,提出改进措施,协助乙方解决施工困难。
2、甲方有权针对乙方履约情况按照合同约定对乙方提出处罚,有权提议并经协商确定额外专项奖惩措施。
3、经对合同履约情况考核按相应约定条款进行奖惩并于当期工程结算时兑现。
4、定期对乙方进行资信、合同履约等情况评价,评价合格的推荐办理中交股份内部市场准入证,不合格的严禁再次参与中交股份所属各单位工程协作。
第十七条其它事项
1、本合同未尽事宜,双方协商解决,若协商不成,乙方须向甲方上级合同管理部门申请协调,如协调不成,双方均可向工程所在地仲裁委员会(或法院)提请仲裁(或法律诉讼),仲裁是终局的,双方应予服从[注意:对仲裁机构或法院的要约应尽量选择我方有一定人际关系的,同时注意按照合同标的金额来约定法院的级别,否则约定也是无效的]。
2、合同签订后,乙方须按本合同后附《现场主要人员、设备需求表》的规定,按期安排符合要求的人员、设备到场并经甲方确认后合同生效。
3、本合同一式四份,甲方三份,乙方一份。本合同工程交工、办理交工计量结算后双方签订《合同终止协议》,除支付和工程质量缺陷责任条款外其余条款自行失效。当所有款项付清后,合同自然终止。
4、本合同解释权归。
发包人(名称并加盖公章):
承包人(名称并加盖公章):
法人或法人委托人(签字):
法人或法人委托人(签字):
承包方现场负责人及联系方式:
合同签订日期:
甲方:
乙方:
经招标决定,甲方将___至___道路绿化工程承包给乙方施工,按照《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》的有关规定及相关法律、法规规定,遵循*等自愿、互利和诚信的原则,双方达成如下施工合同望共同信守。
一、工程内容:
1、按招标文件规定内容和甲方提供的图纸施工。
2、根据不同地形,双方协商调整施工。
二、承包方式及付款组成:
1、本工程以包工包料包总价的方式承包,其承包总价为人民币(大写)___元(¥:___元)。
2、考虑到道路两侧商铺较多和地形障碍,按招标文件规定花池数量有所变动,花池内植物种植相应变动,数量待定,故按总花池数量和总价数折合单组花池和树苗植物组合计价,每组花池___元,工程结束验收后按实际发生的工程量计价。
3、招标文件规定的工程承包内容外发生的工程(含植物)原则上按招标文件所列价款协商计价。
三、开竣工日期:
1、本工程于20xx年___月___日开工,至20xx年___月___日竣工。
2、若遇人力不可抗拒的自然灾害和道路施工相关事由不能及时协调解决,工期相应顺延。
四、安全生产:
1、乙方在施工过程中,应按国家有关安全规程规章进行,加强施工人员的安全教育,增强安全措施。
2、乙方在施工过程中所发生的安全事故由乙方负责,甲方概不负责。
五、付款方式:
合同签定后,乙方施工人员进场施工,甲方付乙方合同总价款___%,施工完成___%付___元,余款___元待工程验收合格扣出质保金,乙方凭税务局开据的正式发票结算付清。
六、双方应尽的义务和责任:
1、乙方在施工过程中,应积极配合主道路的施工和有关线路的铺设。
2、乙方在施工过程中所产生的建筑废料应主动清扫拉走。
3、甲方提供乙方在植物养护管理期内的水源取水点,所发生的水费甲方负责,电费和运输车辆乙方负责。
4、乙方在甲方划定的区域内花池砌体和树苗种植,因协调无效遭到人为破坏,甲方根据实际发生的损失计价补偿。
七、工程质保金:
1、工程质保金按工程总价___%元扣取,质保期内出现质量问题,乙方无条件修复。
2、质保期过后如无工程缺陷,甲方无条件返还乙方质保金。
八、检查验收:
施工结束后,乙方提出书面申请,甲方在十天内组织相关人员验收。
九、本合同未尽事宜双方根据实事求是的原则协商解决。
十、本合同一式四份,甲方三份,乙方一份。
甲方:
乙方:
法人代表(签章):
法人代表(签章):
委托代表(签字):
委托代表(签字):