铝合金门窗安装合同范本十份

　　铝合金门窗安装合同 1

　　甲方：**房地产发展股份有限公司

　　乙方：施工总承包单位

　　丙方：铝合金门窗厂

　　甲、乙、丙三方根据《中华人民共和国合同法》及相关法律法规，在*等自愿、充分协商一致的基础上，甲、乙、丙三方就铝合金门窗加工、安装等事宜，签订本合同，三方必须严格遵守。

　　一、工程名称、地点及安装：

　　1、工程名称：

　　2、工程地点：

　　3、铝合金门窗加工规格、安装要求，三方协商一致，共同确认《门窗加工、安装技术要求》(列为合同的附件1)。

　　4、门窗规格、价格表：

　　开启方式 规格 数量(㎡) 型材元/㎡ 玻璃元/㎡ 五金件元/㎡ 加工费元/㎡ 运输费元/㎡ 安装费元/㎡ 综合单价元/㎡ 总金额(元)

　　合计总金额

　　交货日期：

　　开启方式 规格 数量 交货日期 备注

　　框 扇

　　5、甲方有权指定型材及玻璃厂商或品牌。

　　指定型材供应商(品牌)为：

　　指定玻璃供应商(品牌)为：

　　6、门窗安装竣工日期：200 年 月 日

　　二、合同三方当事人的责任和权利

　　(一)甲方责任和权利

　　1、甲方应按合同约定时间向乙方支付总包管理费，向丙方支付门窗加工、安装费。

　　2、甲方对乙方实施监督和管理。

　　3、甲方负责协调乙方与丙方的工作。

　　4、甲方有权抽查丙方的加工和安装情况。

　　5、甲方应对丙方提供的价格体系保密。

　　(二)乙方责任和权利

　　1、乙方应及时向丙方提供所需的产品《计划表》和《规格尺寸要求》等，以保证丙方按时加工、安装。

　　2、乙方负责对丙方进场(安装前)门窗进行验收,对验收不合格的产品有权清除场外。

　　3、乙方负责为丙方提供门窗存放场地或存放库房。

　　4、乙方负责提供丙方安装门窗时必要的施工条件。

　　5、乙方负责协调、配合丙方施工。

　　6、乙方对丙方实施监督和管理。

　　7、乙方应对丙方的安装工作提供必要的技术支持。

　　8、乙方对甲方负责，对丙方的门窗加工、安装和现场施工管理等出现的问题，有权制止、要求整改、返工、停工等。

　　9、乙方负责将对丙方门窗加工、安装的监督、管理情况向甲方汇报。

　　10、丙方安装完毕后，乙方负责验收，有权对安装不合格的门窗要求整改、返工，直至合格为止，并在最终的验收报告上签字、盖章确认，提交甲方。

　　11、乙方应当对丙方的合同付款申请单确认无误后签字、盖章，无正当理由不得拒绝。

　　12、门窗安装完毕后，乙方负责为丙方提供淋水试验的必备条件。

　　13、乙方负责成品保护， 避免造成损坏。

　　14、乙方应对丙方提供的价格体系保密。

　　(三)、丙方责任和权利

　　1、丙方负责对铝型材、玻璃、配件及辅料的验收，因丙方验收不严格，给甲方造成的损失，由丙方自行承担。

　　2、丙方接受乙方的监督和管理。

　　3、丙方应将门窗加工、安装进度计划提交甲方和乙方。

　　4、丙方应接受甲方关于门窗加工、安装方面的抽查。

　　5、丙方在任何时候都应接受甲方或乙方关于产品技术、加工、安装等方面的咨询。

　　6、门窗进场经乙方验收合格后由丙方委派的安装队专人负责保管，在此期间货物毁损、灭失的风险由丙方自行承担。

　　7、如果因甲方个别项目发生变化，致使安装期限发生变更(包括提前)或出现其他特殊情况，丙方应给予最大可能的支持。

　　8、丙方施工期间应严格遵守甲方及乙方有关规章制度，并接受乙方和监理单位的管理。施工过程中和工程竣工未移交甲方前，负责对甲方施工设备、工程设备及工程成品进行妥善保护，因丙方原因造成的一切损失均由丙方承担。

　　9、门窗安装完毕后，丙方会同乙方做好门窗成品保护。如丙方未按合同约定配合乙方做好门窗成品保护，致使门窗损坏的，由丙方负责。

　　三、相关费用及支付方式

　　1、门窗价格由铝型材价格、玻璃价格、配件价格、加工费、安装费和运输费六部分组成。

　　2、丙方承诺：以上六种费用市场价格下降时，合同价款根据下降比例相应减少。此六种费用中除铝型材外，其它为上封顶价格。根据市场行情，铝锭(铝型材)价格上涨不超过500元/吨时，丙方不得提出铝型材涨价申请;铝锭(铝型材)价格上涨超过500元/吨时，丙方可向甲方申请铝型材涨价，涨价范围不超过铝锭(铝型材)价格上涨的相应比例。

　　3、丙方从加工至送达甲方指定地点，甲方不再向丙方另行支付任何费用。

　　4、乙方对丙方的门窗加工、安装实施监督和管理，并对丙方产品质量负有连带责任，甲方向乙方支付门窗加工、安装合同总价款 %的总包管理费。

　　5、支付方式

　　① 总包管理费的支付：丙方将门窗安装完毕后，由乙方负责验收，并将最终验收结果报告(乙方签字、盖章确认)提交甲方，甲方复检无误后，

　　在工程竣工结算时向乙方一并支付总包管理费。

　　② 加工、安装费用的支付：丙方向甲方请求付款前，必须征得乙方同意，并由乙方在合同付款申请单(详见附件二)上签字、盖章确认，甲方收到经乙方签字、盖章确认的合同付款申请单后向丙方支付相应款项。

　　合同签订之日起，在收到乙方确认后的合同付款申请单后 日内，甲方向丙方支付合同总价款的20%，即rmb￥ 作为预付款;门窗全部进场后经乙方验收合格，在收到经乙方确认的合同付款申请单后 日内，甲方向丙方支合同总价款的 25 %，即rmb￥ 。门窗全部安装完毕，甲方收到经乙方签字、盖章确认的最终验收报告和合同付款申请单后进行复检，复检合格后 7 日内，甲方向丙方支付至工程结算总价的95 %，即rmb￥ 。工程结算总价的5%作为质保金，质保期为 2 年。质保期内无问题，期满一个月内付清余款。

　　6、乙方收到甲方的总包管理费后，需在竣工结算发票中列明。

　　7、丙方在收到甲方的货款后，需开具相应发票给甲方。

　　四、产品质量

　　1、丙方选用的铝型材、玻璃、配件及辅料等必须符合国家标准和三方共同确认的《门窗加工、安装技术要求》。

　　2、丙方加工、安装的铝合金门必须符合国家gb/t8478-xx标准、铝合金窗必须符合国家gb/t8479-xx标准，另外还必须符合甲、乙、丙三方共同确认的《门窗加工、安装技术要求》(列为本协议的附表1)。如果在合同履行过程中出台新的国家标准或行业标准，执行新的国家或行业标准。

　　3、丙方在安装前将门窗的抗风压性能分级及其检测报告、空气渗透性能分级及其检测报告、雨水渗漏性能分级及其检测报告、保温性能分级及其检测报告、空气隔声性能分级及其检测报告、承受机械力的检测报告，同时将铝型材及玻璃的检验报告、生产许可证、合格证书及相关的其它资料(需加盖公章)备齐，提交甲方一份、乙方三份。另外，甲方验收时有权随机抽取三套作上述检测，相应的检测费用由丙方承担”。

　　4、门窗加工、安装完毕后，门窗表面不允许有铝屑、毛刺、油污或其它污迹。连接处不应有外溢的胶粘剂。表面*整，没有明显的色差、凹凸不*、划伤、擦伤、碰伤等缺陷。

　　五、产品包装

　　1、丙方以合理的包装，保障产品符合正常贮运的要求，因包装问题而导致的产品毁损、划伤、擦伤、碰伤等外观损坏，由丙方负责。

　　2、货物包装不再另行计费。

　　六、交货方式

　　1、丙方负责货物的.装卸、运输及运输过程中货物的保险事宜。

　　2. 货物送达合同约定地点后，由乙方和丙方委派的安装队共同验收，甲方不负责验收工作。

　　七、产品安装、验收

　　1、丙方承诺安排最优秀的安装队伍施工，确保门窗的安装进度和质量。

　　2、安装过程中，所需的辅料丙方自行承担，甲方不再另行支付费用。

　　3、在门窗安装前，因丙方原因导致型材变形、外观破坏、规格不符等，乙方有权拒绝验收，丙方应按合同约定交货时间及时调换。

　　4、丙方在安装过程中，必须遵守甲方和乙方的各项安全管理约定，如果丙方没有遵守或因丙方在安装过程中操作不当而发生的各种事故或给甲方和乙方造成的损失，均由丙方承担。

　　5、门窗安装完毕后，丙方负责配合乙方对门窗的加工质量和安装质量进行验收。现场验收包括产品外观、加工标准、安装要求等。乙方验收合格后，在验收合格确认文件上签字、盖章，并提交甲方。

　　6、乙方验收后若有异议，出具书面报告给丙方，丙方应在3日内给予答复;由于门窗短缺或质量问题等，丙方应在7天内补齐或更换。如果乙方提出异议后，丙方不予以答复的，视为违约，按合同的第十条丙方违约责任中第①款执行。乙方应将验收情况及时上报甲方。

　　7、甲方收到乙方的最终验收报告后，由甲方协同相关技术人员进行复检，合格后予以确认。如果检查中出现不合格情况，根据实际情况按合同第十条乙方违约责任中第②、③款执行。

　　8、乙方必须保障丙方的正常施工条件，出现停电、施工受阻等情况时，必须经三方共同确认方可顺延工期。没有经三方确认的延期，属于责任单位个人行为。

　　八、售后服务

　　1、质保期内丙方免费对门窗进行维修。如果因乙方原因致使门窗损坏的，由乙方承担相关费用。

　　2、因加工、材料或配件本身质量原因造成损坏的，丙方应终身免费更换和维修。

　　3、在业主验房期间，丙方应在项目工地现场派驻维修人员，随时对门窗出现的问题进行维修。

　　4、丙方撤场后，如出现需要维修问题时，丙方接到甲方通知后， 小时内必须到达现场进行维修(非丙方加工、安装或材料本身质量原因所造成的，相关维修费用由甲方或当事人承担)，否则视同丙方授权甲方自行处理，所发生费用从铝合金门窗质保金中扣除。

　　九、合同终止

　　1、甲方无正当理由未按合同约定支付合同价款，经丙方催告后两个月内甲方仍未支付，严重影响工程施工的，丙方可以单方解除合同。

　　2、丙方出现下列情况，甲方、乙方协商一致后，有权与丙方解除合同。

　　① 丙方冒用他人资质，或者私自将工程进行分包或转包。

　　② 丙方不及时加工门窗或进驻工地进行安装，经乙方催告后在指定期限内仍拒绝履行义务。

　　③ 丙方收到乙方《整改通知》后3日内，仍继续存在或在以后重复出现同一问题。

　　④ 丙方拒绝执行甲方根据合同约定发出的指示。

　　⑤ 丙方不按甲方指定或确认的材料，以及合同约定的质量要求进行加工、安装。

　　⑥ 门窗加工、安装质量不合格，并拒绝重作、返工。

　　合同解除后丙方须于3 日内无条件撤场，撤场时必须保证现施工现场所有物品的完好无损，并向甲方移交经整理后的施工资料和文件。

　　十、违约责任

　　1、甲方违约责任：

　　①、甲方无正当理由迟延向丙方支付工程款，承担相应违约责任，每天按应付部分货款金额万分之四的比例，向丙方支付逾期付款的违约金。

　　②、甲方未按合同中约定期限向乙方支付总包管理费，在收到乙方催告付款通知之后7日内仍未支付，从合同约定支付之日起，支付应付款的同期贷款利息。

　　③、合同履行过程中，当预留洞口发生变更时甲方未及时通知乙方，给乙方造成的损失，由甲方承担全部损失。

　　2、乙方违约责任：

　　①、对丙方加工、安装过程中出现的质量问题，甲方直接追究乙方责任，乙方可向丙方追偿。

　　②、由于乙方对丙方监督管理不当，致使丙方加工、安装的门窗质量不合格的，但是给甲方造成的损失小于甲方应向乙方支付总包管理费总金额，乙方应赔偿甲方损失部分的总金额，同时甲方有权扣除应付乙方总包管理费的 %。

　　③、由于乙方未按合同约定对丙方实施监督、管理或监督、管理不严格，或因乙方工作疏忽致使丙方加工、安装的门窗严重不合格，给甲方造成的损失大于或者等于甲方应向乙方支付总包管理费总金额，乙方应赔偿甲方损失部分的总金额，同时甲方有权扣除全额总包管理费。

　　④、乙方施工预留门窗洞口必须符合国家规范，满足三方共同确认的《门窗加工、安装技术要求》等。未能达到国家规范要求及《门窗加工、安装技术要求》，则视为违约，由乙方承担因此造成的全部损失，同时甲方有权扣除应付乙方总包管理费的 %。

　　⑤、乙方未按合同约定做好门窗成品保护，应负责重新安装符合要求的门窗由此增加的费用由乙方承担，同时向甲方支付损坏部分金额两倍的违约金，并承担给甲方造成的其他损失。如损坏是由于丙方的原因造成的，乙方可向丙方追偿。

　　⑥、乙方没有做好丙方的施工协调工作，致使丙方门窗安装迟延，给甲方造成损失的，由乙方承担全部损失。

　　⑦、乙方无正当理由不得拒绝丙方的付款申请，否则，视为违约。

　　⑧、合同履行过程中，当工程发生变更影响到丙方加工、安装门窗时，乙方未及时通知丙方，给丙方造成的损失，由乙方承担全部损失。

　　3、丙方违约责任：

　　①、丙方加工、安装的门窗与合同约定的要求不符的，丙方向甲方支付不符合要求部分价款两倍的违约金，并在指定期限内使加工、安装的门窗达到合同约定的要求。甲方有权缓付相应货款直至丙方按合同约定履行义务。指定期限届满，经甲方或乙方催告后丙方仍不能按合同约定履行义务，甲方和乙方协商一致后，有权与丙方解除合同，丙方按照本条丙方违约责任中第⑤款承担违约责任。

　　②、丙方未按合同约定日期安装完毕的，每迟延一天向甲方支付合同总价款万分之四的进度违约金。

　　③、丙方加工、安装的门窗必须符合国家规范及三方共同确认的《门窗加工、安装技术要求》等。未能达到国家规范要求及《门窗加工、安装技术要求》，则视为违约，乙方有权要求丙方重作或返工，直至符合国家规范及三方共同确认的《门窗加工、安装技术要求》。丙方承担因此造成的全部损失，同时应向甲方支付合同总金额的 %作为违约金。

　　④、若发现丙方在施工现场遗留垃圾，乙方将通知丙方在指定时间内完成清理工作，否则乙方有权请第三方处理垃圾，由丙方承担相应费用。

　　⑤、因丙方责任致使合同终止，丙方向甲方支付合同总价款20%的违约金，并承担由此给甲方造成的一切损失。

　　⑥、因甲方或乙方原因，导致丙方不能正常施工时，丙方应以书面形式提出延期申请，否则甲方或乙方不承担相关责任。

　　十一、争议解决方式

　　合同履行过程中发生争议，三方友好协商解决;协商解决不了的，向甲方所在地人民法院提起诉讼。

　　十二、其他

　　1、本合同自签订之日起生效，一式玖份，甲、乙、丙三方各执叁份，具同等法律效力。

　　2、本合同附件《铝合金门窗加工、安装技术要求》作为本合同的组成部分，具有同等法律效力。

　　附件一：《门窗加工、安装技术要求》

　　附件二：《合同付款申请单》

　　以下无正文

　　甲方：**房地产发展股份有限公司

　　法人代表： 委托代理人：

　　单位地址：廊坊经济技术开发区春明道12号 邮编：065001

　　电话：0316-5909648 传真：0316-5909685

　　乙方：

　　法人代表： 委托代理人：

　　单位地址： 邮编：

　　电话： 传真：

　　丙方：

　　法人代表： 委托代理人：

　　单位地址： 邮编：

　　电话： 传真：

　　铝合金门窗安装合同 2

　　甲方：

　　乙方：

　　丙方：

　　甲方根据工程建设需要，将 工程中的铝合金门窗委托丙方制作安装，依据“建设工程施工合同”等相关内容，服从总包方管理和整体进度要求，经双方协商，达成如下协议：

　　1、工程名称：

　　2、工程范围：

　　3、承包方式：包工包料

　　4、承包范围：外墙铝合金门窗。

　　5、合同组成：本合同、招标文件、投标文件及承诺、图纸及变更、国家现行施工验收规程及规范标准、可能有的有关会议纪要等。

　　6、工程质量及验收

　　工程质量：优良。达到优良后奖励工程结算价的3%，否则处罚3%。

　　工程验收及标准：门窗安装完后随主体工程一并验收，执行国家现行施工验评标准、规范。

　　7、质量保证期限：通过竣工验收后一年。

　　8、工程开竣工时间：工程开工以业主单位开工令为准，标段合同工期60日历天。

　　9、工期的损失赔偿费：服从总包方管理和整体进度要求，每延期一天竣工，处罚壹万元。

　　10、合同价：合同暂定价000000000元，以工程竣工最终结算为准。

　　11、结算方式及标准

　　门窗结算价=图纸门窗面积×000元/*方米(门窗综合*均单价)+设计变更费用(设计变更实际门窗制作安装面积×540元/*方米(门窗综合*均单价)—各类罚款。上述门 窗综合*均单价为全费用包干价格(此综合单价不包含总包管理费用及税金)，施工期间价格不予调整。

　　12.工程款支付

　　大框全部安装结束付总货款的20%，内扇全部安装结束付总货款的40%，工程竣工验收合格经甲方审计后付总货款的 95 %，余款5 %作为质保金，质保期两年，工程竣工验收通过之日起算，甲方于质保期满后10日内，向乙方一次性付清全部费用。

　　13. 各方责任权利义务

　　甲方

　　1、 适时发布工程进场开工令。

　　2、 负责协调乙丙方现场其他施工作业关系。

　　3、 丙方不服从甲方管理，甲方有权对其进行处罚。

　　4、 负责及时办理丙方工程款支付手续，不得无故拖延办理

　　5、 会同监理单位依据国家现行相关施工验评规范对工程进行质检和验收。因丙方工程质量达不到合同约定的质量标准，由丙方无偿返工，直至通过验收。

　　6、 会同监理方及业主方及时办理各类方案和变更的审批。

　　乙方

　　1、 对丙方的工程质量、进度、现场调、报验等负有总包管理责任。

　　2、 负责提供于门窗工程有关的配合服务(内容包括留洞、塞缝、补眼、共用脚手架和 垂直运输，施工配合，现场管理，竣工资料的整理等)。其中，推拉门下口的封堵有门窗单位进行且必须采用防水砂浆和细混凝土。

　　3、 负责提供丙方施工水电接口，丙方支付使用费用，价格执行当地主管部门核定的价格,结算时按实扣除。

　　丙方

　　1、 丙方委派 为本工程项目经理，负责项目的全面管理工作。

　　2、 遵守工程管理有关规定，自行办理工程进点施工有关手续并承担费用。乙方不得在施工现场布置生产、生活临建。其费用投标人自理。

　　3、 进场人员应服从监理工程师和业主单位及甲方管理并按当地**部门规定办理暂住手续。

　　4、 根据设计图纸，门窗的开启方式和立面须按甲方批准的分割方案图。施工除满足招 标文件中的有关要求，还要满足现行国家、地方颁发的与本标有关的各中现行有效 的技术规范、规程，设计院技术文件上的质量要求也适用于本工程。

　　5、 丙方按照业主招标选定的广东银一百创新铝业有限公司生产的银一百彩色注胶铝合金。按规格型号组织门窗制作安装，五金配件、辅助材料(见合同附件)。否则，进场材料退场，其产生的后果及损失乙方负责。要求所有推拉门窗均带沙门窗，其**用楼梯窗不带纱，所有*开门窗对外开启。推拉门采用 系列、推拉窗采用 系列、*开窗采用 系列，颜色为砂纹棕。 窗型材壁厚为 MM，门型材壁厚为 MM。玻璃：为 6+9A+6双层中空钢化玻璃。玻璃除满足上述要求外，首先需满足现行国家、地方颁布的与本标有关的各种现行有效的技术规范、规程，其次设计院技术文件上的质量要求也适用于本标工程。门窗玻璃外墙要求使用黑色硅酮耐侯密封胶(具体见附件招标单位门窗选用材料)。

　　6、 五金配件及其他材料见附件招标单位门窗选用材料。

　　7、 进场材料必须按附件要求与样品一致，色彩一致，且按要求做好装保护。达不到 上述标准，所进场门窗材料清退出现场，其产生的一切后果由丙方负责。

　　8、 提供的工程用材料必须符合国家相关标准，并提**品合格证明，对材料质量负责。否则，丙方由此引起的一切损失和费用。

　　9、 型材复试和安装前后的各项检测实验必须按规程、规范所规定的项目和指标进行， 费用已包括在合同价中。

　　10、 遵守甲方、业主方、监理单位的各项管理制度，服从甲、业主方及监理单位的管理、 检查、验收及处罚。

　　11、工程款支付申请必须经甲方和监理单位及业主方确认同意，其款项由甲方委托业主方支付给丙方。

　　12、作好现场的安全文明施工工作。严格按照安全规程规范组织施工，采取必要的安全 防护措施，消除安全隐患。因乙方安全措施不力造成的事故及由此引起的一切损失 和后果由丙方全权负责。

　　13、已竣工工程未验收交付甲方前负责完工工程的成品保护工作，保护期间发生损坏， 丙方自费予以修复。

　　14、 丙方保证其工程的整体进度要求，不得延误，否则，每延误一天罚款壹万元。

　　15、负责工程材料的报验、报批等，门窗工程交工前丙方必须向甲方提交完整工程资料一式四份，由甲方统一整理。

　　16、 质保期为一年(房屋通过整体验收起计算)，一年内门窗出现质量问题，乙方免费维修. 丙方接到业主方通知后24小进内至现场处理，否则。业主有权委托其他单位进行处理，其维修费用从乙方质保金中扣除。

　　14. 未尽事宜，另行商定。本协议一式六份，甲方四分，乙方两份，丙方两份自签字盖章之日起生效。 (合同附件：五金配件和辅助材料表)

　　甲方单位(盖章)：法人代表：或授权代理人：

　　乙方单位(盖章)：法人代表; 或授权代理人：

　　丙方单位(盖章)： 法人代表; 或授权代理人：

　　年月日：

　　铝合金门窗安装合同 3

　　甲方：

　　乙方：

　　甲、乙双方根据《中华人民共和国合同法》和国家工商行政管理局的规定，结合本工程的实际情况，经友好协商，签订本合同，以资双方共同执行。

　　第一条本合同所购彩色铝合金门窗数量及价格

　　（一）本合同塑钢门窗承包范围为 ，合同综合单价为人民币 元/m2,门窗面积约 ，合同总额暂定为人民币 元，大写： 。

　　1、此综合单价为所有推拉门窗、固定窗、推拉门的*均综合单价。（含纱扇）

　　2、此综合单价含制作安装、管理及保修，含税金。

　　3、本合同面积增减套上述单价进行结算：如若窗型、分格形式及原材料变更，造成价差则另行增加报价。

　　4、本工程结算面积以设计蓝图洞口尺寸为准，飘窗按展开尺寸计算。

　　5、本价格不包含土建配合费。

　　6、材料价格出变化，不另行调价。

　　（二）以下文件做为合同附件

　　第二条本合同塑钢门窗材料报价说明

　　1、型材：本工程塑钢门窗用塑料型材由甲方指定选用 牌 系列白色塑钢型材。

　　2、本合同报价所选用钢衬型材壁厚为 。

　　3、五金件：为配套优质产品。

　　4、玻璃：选用汽车级原片，中空玻璃使用4mm+6A+4mm浮法白玻。

　　5、纱扇：为不锈钢纱扇。

　　第三条安装地点及开竣工日期

　　1、本安装工程 所在地为： 。

　　2、甲、乙双方在签订合同后，乙方立即组织相关型材，并按甲方要求 开工， 竣工。

　　第四条本合同塑钢门窗款项的支付方式及期限

　　本合同签订后甲方不付定金，门窗框到场安装7日内付本合同总额40%的进度款，门窗扇及玻璃到场安装7日内付本合同总额40%。全部安装完毕，甲方组织相关人员验收，乙方应积级配合，待工程验收合格后，甲方一次性付清余款。

　　第五条供货期顺延

　　如遇下列情况，经甲方代表签证后，工期可相应顺延。

　　1、甲方未能按合同约定提供图纸。

　　2、甲方未能如期支付合同约定款项。

　　3、甲方、监理未按合同约定提供所需指令、批准等，未能及时指定型材颜色、种类，致使施工不能正常进行。

　　4、设计变更或修改导致增加的门窗量一次增加超过合同总量的10%。

　　5、不可抗力（详见本合同第十二条不可抗力）。

　　6、条款中约定或甲方同意工期顺延的其它情况。

　　第六条双方责任

　　1、甲方责任；

　　（1）为确保门窗的正常安装，甲方应对施工的.洞口尺寸予以明确要求，确保洞口尺寸的规范。

　　（2）甲方对不规范的洞口尺寸进行修整。

　　（3）负责及时组织对门窗的验收工作。

　　（4）甲方免费提供安装主施工所需的垂直运输、脚手架、临时仓储。

　　（5）甲方应根据本合同的要求按时支付各期款项。

　　2、乙方责任：

　　（1）乙方应按时积极组织原材料的进厂及产品加工。

　　（2）乙方应将产品安装尺寸及施工方案交甲方，并积极组织安装。

　　（3）乙方按工程进度负责对门窗的制作、运输、安装。

　　（4）对每批所交产品提供材质证明。

　　（5）负责办理交验手续及资料，汇总给总包方。

　　第七条变更

　　1、如若设计变更，甲方应在乙方产品加工前15日以上，以书面形式告知乙方，并获得乙方认可。如变更在产品加工过程中，甲方应承担此造成的损失相应顺延加工周期。

　　2、如若工期需要提前或者延后，甲方应提前15天以书面形式告知乙方，并获得乙方认可，由此造成赶工或产品滞留所产生的费有由甲方承担，原生产周期作调整或顺延。

　　3、合同条款的变更：本合同双方应严格履行本合同的各项条款，若一方提出某项条款的变更，变更方应及时用书面文字方式通知另一方面，由双方协商和签订有关变更协议。

　　4、双方签署的变更协议，为本同的附件。

　　第八条所有权之保留

　　乙方保留合同的产品所有权，直至甲方付清本合同所有货款。

　　第九条违约

　　1、本合同任何一方未能履行其本合同约定的全总或任何义务，或有其它违反合同的行为，应视为违约方应该承担对另一方由此而造成的直接损失和间接损失并承担经济责任。

　　2、本合同双方分别发生不同的违约行为，应上双方协调解决违约责任或和自承担由于于违约给对方造成的直接损失和间接经济损失并承担其经济责任。

　　3、甲方不能按时付款，主供货期相应顺延，当付款时间超过20日，乙方可停止供货，直至甲方向乙方付清货款，乙方方可人供货。

　　4、因乙方原因不能按时供货，当供货时间超过7日，由乙方自行赶工期，保证其总体供货不能顺延，如整体供货超过20日，从21日起承担经济损失。

　　第十条不可力抗

　　1、若本合同任何一方由于不可抗力无法履行本合同项下的义务，双方应继续履行未直接受到不可抗力影响的本合同项下的其他义务，而受不可抗力影响的义务履行期限，延长时间与不可抗力事件产生的后果持续时间相等。

　　2、当遇到不可抗力事件，受影响一方在不可抗力事件发生后5天内，书面通知一方。

　　3、若不可抗力的后果持续1月以上，双方应重新洽淡合同义务，若双方无法形成协议，任何一方可全部或部分终止合同。

　　4、不可抗力是指超过本合同人任何一方所不能控制之事，例如：战争、地震、洪水不、台风或**在其**范围内的行为。

　　第十一条争议

　　1、所有因本合同执行而产生的与本合同有关争议，双方应通过协商解决，若争议经双方协商30天内未能解决，双方应过法律程序解决。

　　2、在诉讼期内，双方应继续履行本合同项下未有争议的义务。

　　第十二条其它

　　1、本合同未尽事宜，由甲、乙双方代表协商做出补充合同（协议），且补充合同（协议）为本合同副件。

　　2、本合同副件为本合同组成总分，具有同等效力。

　　3、本合同一式两份，甲、方双方各执壹份。

　　4、本合同自双方代表签字、盖章之日起生效。

　　5、本合同履行完毕，结清尾款，该合同自然失效。

　　甲方： 乙方：

　　法定代表人： 法定代表人：

　　年 月 日

　　铝合金门窗安装合同 4

　　甲方：

　　乙方：

　　经甲乙双方充分协商，就玻璃、铝合金销售达成以下协议：

　　一、数量及价格：详见清单。

　　二、质量标准，玻璃、铝合金规定执行国家规格标准。甲方银行帐号为xxxxxxx，开户行：xxxxx，姓名：xxxx。

　　三、供货地点：以乙方的仓库地点为准。其数量以乙方主管材料的人员清点签字时的数据为准。

　　四、结算方式：乙方每次购货时向甲方提供购货清单，并按照清单价格总额汇款。如甲方供货与乙方的供货清单不相符时，甲、乙双方在三个工作日内结算清楚。

　　本购销合同一式二份，甲乙双方各执一份，其他未尽事宜，在供销过程中协商解决。

　　甲方：

　　乙方：

　　xx年xx月xx日

　　铝合金门窗安装合同 5

　　甲方：**房地产发展股份有限公司

　　乙方：施工总承包单位

　　丙方：铝合金门窗厂

　　甲、乙、丙三方根据《中华人民共和国合同法》及相关法律法规，在*等自愿、充分协商一致的基础上，甲、乙、丙三方就铝合金门窗加工、安装等事宜，签订本合同，三方必须严格遵守。

　　一、工程名称、地点及安装：

　　1、工程名称：

　　2、工程地点：

　　3、铝合金门窗加工规格、安装要求，三方协商一致，共同确认《门窗加工、安装技术要求》(列为合同的附件1)。

　　4、门窗规格、价格表：

　　开启方式 规格 数量(㎡) 型材元/㎡ 玻璃元/㎡ 五金件元/㎡ 加工费元/㎡ 运输费元/㎡ 安装费元/㎡ 综合单价元/㎡ 总金额(元)

　　合计总金额

　　交货日期：

　　开启方式 规格 数量 交货日期 备注

　　框 扇

　　5、甲方有权指定型材及玻璃厂商或品牌。

　　指定型材供应商(品牌)为：

　　指定玻璃供应商(品牌)为：

　　6、门窗安装竣工日期：200 年 月 日

　　二、合同三方当事人的责任和权利

　　(一)甲方责任和权利

　　1、甲方应按合同约定时间向乙方支付总包管理费，向丙方支付门窗加工、安装费。

　　2、甲方对乙方实施监督和管理。

　　3、甲方负责协调乙方与丙方的工作。

　　4、甲方有权抽查丙方的加工和安装情况。

　　5、甲方应对丙方提供的价格体系保密。

　　(二)乙方责任和权利

　　1、乙方应及时向丙方提供所需的产品《计划表》和《规格尺寸要求》等，以保证丙方按时加工、安装。

　　2、乙方负责对丙方进场(安装前)门窗进行验收,对验收不合格的产品有权清除场外。

　　3、乙方负责为丙方提供门窗存放场地或存放库房。

　　4、乙方负责提供丙方安装门窗时必要的施工条件。

　　5、乙方负责协调、配合丙方施工。

　　6、乙方对丙方实施监督和管理。

　　7、乙方应对丙方的安装工作提供必要的技术支持。

　　8、乙方对甲方负责，对丙方的门窗加工、安装和现场施工管理等出现的问题，有权制止、要求整改、返工、停工等。

　　9、乙方负责将对丙方门窗加工、安装的监督、管理情况向甲方汇报。

　　10、丙方安装完毕后，乙方负责验收，有权对安装不合格的门窗要求整改、返工，直至合格为止，并在最终的验收报告上签字、盖章确认，提交甲方。

　　11、乙方应当对丙方的合同付款申请单确认无误后签字、盖章，无正当理由不得拒绝。

　　12、门窗安装完毕后，乙方负责为丙方提供淋水试验的必备条件。

　　13、乙方负责成品保护， 避免造成损坏。

　　14、乙方应对丙方提供的价格体系保密。

　　(三)、丙方责任和权利

　　1、丙方负责对铝型材、玻璃、配件及辅料的验收，因丙方验收不严格，给甲方造成的损失，由丙方自行承担。

　　2、丙方接受乙方的监督和管理。

　　3、丙方应将门窗加工、安装进度计划提交甲方和乙方。

　　4、丙方应接受甲方关于门窗加工、安装方面的抽查。

　　5、丙方在任何时候都应接受甲方或乙方关于产品技术、加工、安装等方面的咨询。

　　6、门窗进场经乙方验收合格后由丙方委派的安装队专人负责保管，在此期间货物毁损、灭失的风险由丙方自行承担。

　　7、如果因甲方个别项目发生变化，致使安装期限发生变更(包括提前)或出现其他特殊情况，丙方应给予最大可能的支持。

　　8、丙方施工期间应严格遵守甲方及乙方有关规章制度，并接受乙方和监理单位的管理。施工过程中和工程竣工未移交甲方前，负责对甲方施工设备、工程设备及工程成品进行妥善保护，因丙方原因造成的一切损失均由丙方承担。

　　9、门窗安装完毕后，丙方会同乙方做好门窗成品保护。如丙方未按合同约定配合乙方做好门窗成品保护，致使门窗损坏的，由丙方负责。

　　三、相关费用及支付方式

　　1、门窗价格由铝型材价格、玻璃价格、配件价格、加工费、安装费和运输费六部分组成。

　　2、丙方承诺：以上六种费用市场价格下降时，合同价款根据下降比例相应减少。此六种费用中除铝型材外，其它为上封顶价格。根据市场行情，铝锭(铝型材)价格上涨不超过500元/吨时，丙方不得提出铝型材涨价申请;铝锭(铝型材)价格上涨超过500元/吨时，丙方可向甲方申请铝型材涨价，涨价范围不超过铝锭(铝型材)价格上涨的相应比例。

　　3、丙方从加工至送达甲方指定地点，甲方不再向丙方另行支付任何费用。

　　4、乙方对丙方的门窗加工、安装实施监督和管理，并对丙方产品质量负有连带责任，甲方向乙方支付门窗加工、安装合同总价款 %的总包管理费。

　　5、支付方式

　　① 总包管理费的支付：丙方将门窗安装完毕后，由乙方负责验收，并将最终验收结果报告(乙方签字、盖章确认)提交甲方，甲方复检无误后，

　　在工程竣工结算时向乙方一并支付总包管理费。

　　② 加工、安装费用的支付：丙方向甲方请求付款前，必须征得乙方同意，并由乙方在合同付款申请单(详见附件二)上签字、盖章确认，甲方收到经乙方签字、盖章确认的合同付款申请单后向丙方支付相应款项。

　　合同签订之日起，在收到乙方确认后的合同付款申请单后 日内，甲方向丙方支付合同总价款的20%，即rmb￥ 作为预付款;门窗全部进场后经乙方验收合格，在收到经乙方确认的合同付款申请单后 日内，甲方向丙方支合同总价款的 25 %，即rmb￥ 。门窗全部安装完毕，甲方收到经乙方签字、盖章确认的最终验收报告和合同付款申请单后进行复检，复检合格后 7 日内，甲方向丙方支付至工程结算总价的95 %，即rmb￥ 。工程结算总价的5%作为质保金，质保期为 2 年。质保期内无问题，期满一个月内付清余款。

　　6、乙方收到甲方的总包管理费后，需在竣工结算发票中列明。

　　7、丙方在收到甲方的货款后，需开具相应发票给甲方。

　　四、产品质量

　　1、丙方选用的铝型材、玻璃、配件及辅料等必须符合国家标准和三方共同确认的《门窗加工、安装技术要求》。

　　2、丙方加工、安装的铝合金门必须符合国家gb/t8478-xx标准、铝合金窗必须符合国家gb/t8479-xx标准，另外还必须符合甲、乙、丙三方共同确认的《门窗加工、安装技术要求》(列为本协议的附表1)。如果在合同履行过程中出台新的国家标准或行业标准，执行新的国家或行业标准。

　　3、丙方在安装前将门窗的抗风压性能分级及其检测报告、空气渗透性能分级及其检测报告、雨水渗漏性能分级及其检测报告、保温性能分级及其检测报告、空气隔声性能分级及其检测报告、承受机械力的检测报告，同时将铝型材及玻璃的检验报告、生产许可证、合格证书及相关的其它资料(需加盖公章)备齐，提交甲方一份、乙方三份。另外，甲方验收时有权随机抽取三套作上述检测，相应的检测费用由丙方承担”。

　　4、门窗加工、安装完毕后，门窗表面不允许有铝屑、毛刺、油污或其它污迹。连接处不应有外溢的胶粘剂。表面*整，没有明显的色差、凹凸不*、划伤、擦伤、碰伤等缺陷。

　　五、产品包装

　　1、丙方以合理的包装，保障产品符合正常贮运的要求，因包装问题而导致的产品毁损、划伤、擦伤、碰伤等外观损坏，由丙方负责。

　　2、货物包装不再另行计费。

　　六、交货方式

　　1、丙方负责货物的装卸、运输及运输过程中货物的保险事宜。

　　2. 货物送达合同约定地点后，由乙方和丙方委派的安装队共同验收，甲方不负责验收工作。

　　七、产品安装、验收

　　1、丙方承诺安排最优秀的安装队伍施工，确保门窗的安装进度和质量。

　　2、安装过程中，所需的辅料丙方自行承担，甲方不再另行支付费用。

　　3、在门窗安装前，因丙方原因导致型材变形、外观破坏、规格不符等，乙方有权拒绝验收，丙方应按合同约定交货时间及时调换。

　　4、丙方在安装过程中，必须遵守甲方和乙方的各项安全管理约定，如果丙方没有遵守或因丙方在安装过程中操作不当而发生的各种事故或给甲方和乙方造成的损失，均由丙方承担。

　　5、门窗安装完毕后，丙方负责配合乙方对门窗的加工质量和安装质量进行验收。现场验收包括产品外观、加工标准、安装要求等。乙方验收合格后，在验收合格确认文件上签字、盖章，并提交甲方。

　　6、乙方验收后若有异议，出具书面报告给丙方，丙方应在3日内给予答复;由于门窗短缺或质量问题等，丙方应在7天内补齐或更换。如果乙方提出异议后，丙方不予以答复的，视为违约，按合同的第十条丙方违约责任中第①款执行。乙方应将验收情况及时上报甲方。

　　7、甲方收到乙方的最终验收报告后，由甲方协同相关技术人员进行复检，合格后予以确认。如果检查中出现不合格情况，根据实际情况按合同第十条乙方违约责任中第②、③款执行。

　　8、乙方必须保障丙方的正常施工条件，出现停电、施工受阻等情况时，必须经三方共同确认方可顺延工期。没有经三方确认的延期，属于责任单位个人行为。

　　八、售后服务

　　1、质保期内丙方免费对门窗进行维修。如果因乙方原因致使门窗损坏的，由乙方承担相关费用。

　　2、因加工、材料或配件本身质量原因造成损坏的，丙方应终身免费更换和维修。

　　3、在业主验房期间，丙方应在项目工地现场派驻维修人员，随时对门窗出现的问题进行维修。

　　4、丙方撤场后，如出现需要维修问题时，丙方接到甲方通知后， 小时内必须到达现场进行维修(非丙方加工、安装或材料本身质量原因所造成的，相关维修费用由甲方或当事人承担)，否则视同丙方授权甲方自行处理，所发生费用从铝合金门窗质保金中扣除。

　　九、合同终止

　　1、甲方无正当理由未按合同约定支付合同价款，经丙方催告后两个月内甲方仍未支付，严重影响工程施工的，丙方可以单方解除合同。

　　2、丙方出现下列情况，甲方、乙方协商一致后，有权与丙方解除合同。

　　① 丙方冒用他人资质，或者私自将工程进行分包或转包。

　　② 丙方不及时加工门窗或进驻工地进行安装，经乙方催告后在指定期限内仍拒绝履行义务。

　　③ 丙方收到乙方《整改通知》后3日内，仍继续存在或在以后重复出现同一问题。

　　④ 丙方拒绝执行甲方根据合同约定发出的指示。

　　⑤ 丙方不按甲方指定或确认的材料，以及合同约定的质量要求进行加工、安装。

　　⑥ 门窗加工、安装质量不合格，并拒绝重作、返工。

　　合同解除后丙方须于3 日内无条件撤场，撤场时必须保证现施工现场所有物品的完好无损，并向甲方移交经整理后的施工资料和文件。

　　十、违约责任

　　1、甲方违约责任：

　　①、甲方无正当理由迟延向丙方支付工程款，承担相应违约责任，每天按应付部分货款金额万分之四的比例，向丙方支付逾期付款的违约金。

　　②、甲方未按合同中约定期限向乙方支付总包管理费，在收到乙方催告付款通知之后7日内仍未支付，从合同约定支付之日起，支付应付款的同期贷款利息。

　　③、合同履行过程中，当预留洞口发生变更时甲方未及时通知乙方，给乙方造成的损失，由甲方承担全部损失。

　　2、乙方违约责任：

　　①、对丙方加工、安装过程中出现的质量问题，甲方直接追究乙方责任，乙方可向丙方追偿。

　　②、由于乙方对丙方监督管理不当，致使丙方加工、安装的门窗质量不合格的，但是给甲方造成的损失小于甲方应向乙方支付总包管理费总金额，乙方应赔偿甲方损失部分的总金额，同时甲方有权扣除应付乙方总包管理费的 %。

　　③、由于乙方未按合同约定对丙方实施监督、管理或监督、管理不严格，或因乙方工作疏忽致使丙方加工、安装的门窗严重不合格，给甲方造成的损失大于或者等于甲方应向乙方支付总包管理费总金额，乙方应赔偿甲方损失部分的总金额，同时甲方有权扣除全额总包管理费。

　　④、乙方施工预留门窗洞口必须符合国家规范，满足三方共同确认的《门窗加工、安装技术要求》等。未能达到国家规范要求及《门窗加工、安装技术要求》，则视为违约，由乙方承担因此造成的全部损失，同时甲方有权扣除应付乙方总包管理费的 %。

　　⑤、乙方未按合同约定做好门窗成品保护，应负责重新安装符合要求的门窗由此增加的费用由乙方承担，同时向甲方支付损坏部分金额两倍的违约金，并承担给甲方造成的其他损失。如损坏是由于丙方的原因造成的，乙方可向丙方追偿。

　　⑥、乙方没有做好丙方的施工协调工作，致使丙方门窗安装迟延，给甲方造成损失的，由乙方承担全部损失。

　　⑦、乙方无正当理由不得拒绝丙方的付款申请，否则，视为违约。

　　⑧、合同履行过程中，当工程发生变更影响到丙方加工、安装门窗时，乙方未及时通知丙方，给丙方造成的损失，由乙方承担全部损失。

　　3、丙方违约责任：

　　①、丙方加工、安装的门窗与合同约定的要求不符的，丙方向甲方支付不符合要求部分价款两倍的违约金，并在指定期限内使加工、安装的门窗达到合同约定的要求。甲方有权缓付相应货款直至丙方按合同约定履行义务。指定期限届满，经甲方或乙方催告后丙方仍不能按合同约定履行义务，甲方和乙方协商一致后，有权与丙方解除合同，丙方按照本条丙方违约责任中第⑤款承担违约责任。

　　②、丙方未按合同约定日期安装完毕的，每迟延一天向甲方支付合同总价款万分之四的进度违约金。

　　③、丙方加工、安装的门窗必须符合国家规范及三方共同确认的《门窗加工、安装技术要求》等。未能达到国家规范要求及《门窗加工、安装技术要求》，则视为违约，乙方有权要求丙方重作或返工，直至符合国家规范及三方共同确认的《门窗加工、安装技术要求》。丙方承担因此造成的全部损失，同时应向甲方支付合同总金额的 %作为违约金。

　　④、若发现丙方在施工现场遗留垃圾，乙方将通知丙方在指定时间内完成清理工作，否则乙方有权请第三方处理垃圾，由丙方承担相应费用。

　　⑤、因丙方责任致使合同终止，丙方向甲方支付合同总价款20%的违约金，并承担由此给甲方造成的一切损失。

　　⑥、因甲方或乙方原因，导致丙方不能正常施工时，丙方应以书面形式提出延期申请，否则甲方或乙方不承担相关责任。

　　十一、争议解决方式

　　合同履行过程中发生争议，三方友好协商解决;协商解决不了的，向甲方所在地人民法院提起诉讼。

　　十二、其他

　　1、本合同自签订之日起生效，一式玖份，甲、乙、丙三方各执叁份，具同等法律效力。

　　2、本合同附件《铝合金门窗加工、安装技术要求》作为本合同的组成部分，具有同等法律效力。

　　附件一：《门窗加工、安装技术要求》

　　附件二：《合同付款申请单》

　　以下无正文

　　甲方：**房地产发展股份有限公司

　　法人代表： 委托代理人：

　　单位地址：廊坊经济技术开发区春明道12号 邮编：065001

　　电话：0316-5909648 传真：0316-5909685

　　乙方：

　　法人代表： 委托代理人：

　　单位地址： 邮编：

　　电话： 传真：

　　丙方：

　　法人代表： 委托代理人：

　　单位地址： 邮编：

　　电话： 传真：

　　铝合金门窗安装合同 6

　　发包方:（以下简称甲方）：

　　承包方:（以下简称乙方）：

　　根据《中华人民共和国合同法》和《建筑安装工程承包合同条例》及有关规 定，结合本工程的具体情况，经双方协商一致，签订本合同，以资共同遵守。

　　第一条 工程概况

　　1.工程名称：大圩游客接待中心

　　2.工程地点：大圩镇

　　3.承包范围：铝合金门窗工程 大圩游客接待中心大楼

　　4.承包方式：施工图以内的铝合金门窗工程，包工包料。

　　第二条 工程总价

　　门窗计价以实际安装尺寸为准，单价 元/�O，不含纱窗。如有钢化玻 璃增加单价 元/�O，计算方式为：按实际安装尺寸为准计算。

　　第三条 工程质量标准

　　1.铝合金门窗按国家行业标准JG-T140-20xx执行，也按图纸内容标准执行。

　　第四条 材料及设备供应

　　1.铝合金门窗型材采用优质品牌，推拉为“85”*开为“55”系列。颜色按甲方指定 。

　　2.乙方施工使用的中、小型机器设备由乙方自行准备，垂直运输设备，排栏脚手架等由甲方负责安排。

　　第五条 甲方责任

　　1.提供工程施工图，图纸会审记录。技术交底及有关设计变更的全套资料。

　　2.实现施工场地通水、通电，为乙方提供临时仓库。

　　3.委派 对施工全过程进行监督。

　　4.组织对工程的竣工验收，并按合同规定的日期支付工程款及结清款。

　　第六条 乙方责任

　　1.负责合同约定的铝合金门窗的制作和安装。

　　2.编制施工进度计划，支出计划及相关文件，及时送交甲方及有关单位。

　　3.提供竣工验收技术资料，办理竣工结算，参加竣工验收，确保相关部门验收合格。

　　4.委托 技术主管，处理塑钢门窗安装过程中的技术问题。

　　5.工期应按甲方施工主管理人员安排。

　　第七条 安全生产

　　1.乙方应严格遵守甲方的各项规章制度，安全操作规程，文明施工和综合治理规定。乙方必须提供所有工人身份证复印件一份，以便于甲方对现场所有工人购买保险。

　　2.在施工过程中所发生安全事故由乙方自行负责，与甲方无关。

　　第八条 工程款的支出和核算

　　门窗框上墙时支付 总工程款，门窗扇安装完毕后支付至 总工程款，交付验收使用时支付至 总工程款，剩余 总工程款为质保金，质保期为一年，质保期后两个月内一次性付清余款。

　　第九条 保修期

　　1.工程保修期为一年，保修期自竣工验收之日起计算。

　　2.因乙方施工质量不良所发生的任何损失，均限期由乙方修复并承担费用。

　　3.经乙方同意保修期内，如出现质量问题，乙方不及时维修，甲方可以请第三方代为保修，费用从乙方质保金中扣除。

　　第十条 违约、争议

　　1.合同双方的任何乙方不能全面履行合同条款均属违约，违约所造成的经济损失概由违约方承担赔偿责任，违约造成工期延误，甲方违约，工期顺延，乙方违约，非经甲方许可工期不得顺延。

　　2.合同履行中任何乙方无正当理由而甲方提出终止合同均属甲方毁约，毁约方除承担赔偿因此造成对方全部经济损失外，还必须向对方支出合同价款3%违约金。

　　3.本合同如发生纠纷，双方应积极协商解决。协商不成，任何一方所在地的经济仲裁委员会申请仲裁，也可直接向法院起诉。

　　第十三条 合同份数及有效期

　　一、本合同一式两份，甲乙双方各执一份，经双方确认与合同具有同等效力。

　　二、本合同双方签订之日起效，在本合同门窗工程竣工验收并结清尾款后失效。

　　甲 方： 乙 方：

　　法人代表： 法人代表：

　　委托代表： 委托代表：

　　开户银行： 联系电话：

　　银行帐号： 日 期：

　　联系电话：

　　日 期：

　　铝合金门窗安装合同 7

　　发包人:____________(以下简称甲方)

　　承包人:____________(以下简称乙方)

　　发包人、承包人双方经协商一致，就"____________"工程(以下简称该工程)达成如下合同条款，双方应共同遵守，以确保工程按期保质顺利完成。

　　一、工程概况：____________

　　1、工程名称：____________

　　2、工程地址：____________

　　3、工程规模：____________

　　4、设计单位：____________

　　5、监理单位：____________

　　二、承包范围：铝合金门窗制作安装工程。

　　三、承包方式：实行包工包料施工。(产品加工应在承包人所在的福州加工厂制作并运至工地安装)

　　四、施工依据：经发包人确认的施工大样图纸和国家有关建筑门窗安装、制作规范。

　　五、工程材料和工程项目单价：

　　1、铝合金材料选用：奋安牌电泳光面香槟1#色;推拉窗系列为：创新868系列推拉窗(边封实际宽度为80mm);*开窗系列为：创新50系列*开窗;百叶窗：外框采用F502512、工字铝M700210、百叶片M700110。

　　2、玻璃：采用福州"新福兴"或"天诚"(福耀玻璃原片)厂家生产的玻璃，需符合国家标准的合格产品。

　　3、配件：采用奋安高档配件：868系列推拉窗、推拉门采用：尼龙可卸换滑轮、双向月牙锁、覆合型封口、外露部位不锈钢螺丝;50创新系列*开窗采用：304不锈钢铰链、华兴豪华两点锁;玻璃中性密封胶采用符合国家标准认证的产品：千里马3880中性硅酮密耐候封胶或杭州之江225中性硅酮密耐候封胶(五金样式需由发包人认可)

　　4、铝门窗工程项目预算总造价约为：____________)。工程量及门窗详细价格表以上单价为含税、含塞缝、含塞缝用砂桨、含运输搬运费用。不含土建配合费、不含相容性试验费、不含三性检测费。

　　5、工程量以最终双方确认决算面积为准，各种窗型单价按《工程量及门窗详细价格表》价格包干。

　　6、工程量计算方法：

　　⑴按门窗洞口计算，以经双方现场负责人签字认可的洞口尺寸为准(即按实际铝合金门窗外框各边另加20mm计算)计算工程量。

　　⑵单个窗户若含有钢化玻璃：钢化玻璃部分门窗面积：按玻璃可视面积各边另加8mm计算。

　　7、由于发包人设计更改等原因若造成承包人材料用量和人工费增加，以办理签证的形式，列入决算。

　　六、工程质量与验收：

　　1、工程质量：符合规范验收要求，以合格为准;

　　2、检验与返工：铝合金安装时，应严格按轴线，标高进行安装，对达不到标准要求的部分，承包人应负责返修，费用由承包人自理。

　　七、工期：按《铝门窗工程制作、安装进度表》执行(除未具备安装条件及井架口、通道口、一层、屋面、地下室等不能安装外)，并配合主体项目施工进度(预计工期从_____年____月___日至_____年____月___日)。如遇下列情况工期顺延：

　　1、不可抗力;

　　2、发包人不及时支付工程款;

　　3、发包人设计变更;

　　4、发包人原因造成的工期延误的其他事项(工期计算以双方签证为准)。

　　八、双方责任：

　　1、发包人责任：

　　(1)、发包人应免费提供轴线、标高线，免费提供现场安装所需的水、电、一间材料库房、允许免费使用工地现有垂直运输设施、工地现有脚手架。

　　(2)、施工中协调有关施工班组施工中配合问题。

　　(3)、发包人指派现场负责人(电话号码：)负责往来文件签收及协调现场事宜，并代表发包人进行签证、验收、结算等事宜。

　　(4)、发包人应提供建筑设计图及发包人最终确认的门窗大样图。

　　(5)、承担图纸审核费。

　　2、承包人责任

　　(1)、承包人应对发包人提供的轴线、标高线进行复核并按发包人提供的铝合金施工大样图纸进行施工。如需更改须经发包人同意。具体尺寸以现场实际为准。

　　(2)、承包人所提供的材料及配件应按本合同约定的条款执行。

　　(3)、承包人现场施工人员应遵守工地的规章制度，服从土建项目部统一管理。

　　(4)、铝合金门窗工程验收前，承包人应做好产品保护工作及安全保卫工作。

　　(5)、承包人负责施工内业资料的收集整理归档确保土建工程验收前10天内提交给土建项目部，否则按工期违约处理。

　　(6)、承包人应指派现场负责人一名(电话号码：)。负责往来文件签收及协调现场事宜并代表承包方进行签证、验收、结算事宜。

　　(7)、承包人负责门窗检测及材料送检工作，发包人承担检测检验费用。

　　九、铝合金门窗保修工作由承包人负责，铝合金框之内及外框与墙体打胶处的漏水及质量问题由承包人负责，保修期贰年，保修期从铝合金门窗验收合格之日起计算。

　　十、付款方式

　　1、本合同签订之日起十天内发包人先付预算造价48%的备料款。同时双方应于外框安装完成之日起15天内确认门窗面积，以便双方决算(根据工程需要不能安装的除外，如井架口、通道口、落地*开门、顶层、底层等)。

　　2、外框安装完毕或收到内扇可制作的通知前20天，发包人根据双方确认的工作量付至总造价93%的款项。

　　3、门窗竣工验收与土建同步验收，验收合格后，承包人按国家相关规定，提供有关工程竣工资料及结算资料，发包人应在承包人提交决算申请之日起30天内完成审核确认，若有异议或需补充资料应在以上期限内一次性提出，并于审核确认后20天内付至工程决算总价的98%。发包人若无正当理由拖延面积确认和决算时间，发包人应按延期付款的规定支付违约金。

　　4、工程决算总价的`2%做为保修金，保修期满15天内，发包人应支付保修款，保修款不计利息。

　　5、发包人支付每批款项之前，承包人应提供相应等额的建安税发票给发包人。发包人付至款项总额的98%前，承包人应提供至总额100%建安税发票给发包人。

　　十一、违约负任

　　1、铝合金门窗安装具体进度时间见《铝门窗工程制作、安装进度表》。承包人超出安装工期达5天，从第5天起按800元/天罚款(工期计算以双方签证为准)。

　　2、若发包人逾期付款或未能按合同约定的条款履行上述义务，工程款支付逾期超出30天，第31天发包人按银行同期利率向承包人支付延期付款利息并顺延施工工期，同时承包人有权中止安装，且工期顺延。

　　3、承包人因施工质量达不到发包人确认的设计方案和规范要求时，发包人有权要求承包人整改至合格，根椐整改程度整改时间不能超过15个工作日，其余工期不顺延，造成的整改费用由承包人承担。

　　4、因一方违约使合同不能履行，另一方欲终止或解除全部合同应提前10天通知违约方，取得双方同意后，方可终止或解除合同，否则违约方承担另一方因违约造成的一切直接、间接的经济损失。

　　十二、其他

　　1、本合同未尽事宜，由双方协调解决，若协商未果，可提请工程所在地人民法院裁决。

　　2、本合同一式四份，发包人、承包人双方各持贰份。

　　3、本合同经发包人承包人双方法定代表人或代表人签字并加盖公章后生效。

　　4、双方各附营业执照复印件一份。

　　甲方(公章)：_________

　　乙方(公章)：_________

　　法定代表人(签字)：_________

　　法定代表人(签字)：_________

　　_________年____月____日

　　_________年____月____日

　　铝合金门窗安装合同 8

　　甲方：**房地产发展股份有限公司

　　乙方：施工总承包单位

　　丙方：铝合金门窗厂

　　甲、乙、丙三方根据《中华人民共和国合同法》及相关法律法规，在*等自愿、充分协商一致的基础上，甲、乙、丙三方就铝合金门窗加工、安装等事宜，签订本合同，三方必须严格遵守。

　　一、工程名称、地点及安装：

　　1、工程名称：

　　2、工程地点：

　　3、铝合金门窗加工规格、安装要求，三方协商一致，共同确认《门窗加工、安装技术要求》(列为合同的附件1)。

　　4、门窗规格、价格表：

　　开启方式 规格 数量(�O) 型材元/�O 玻璃元/�O 五金件元/�O 加工费元/�O 运输费元/�O 安装费元/�O 综合单价元/�O 总金额(元)

　　合计总金额

　　交货日期：

　　开启方式 规格 数量 交货日期 备注

　　框 扇

　　5、甲方有权指定型材及玻璃厂商或品牌。

　　指定型材供应商(品牌)为：

　　指定玻璃供应商(品牌)为：

　　6、门窗安装竣工日期：200 年 月 日

　　二、合同三方当事人的责任和权利

　　(一)甲方责任和权利

　　1、甲方应按合同约定时间向乙方支付总包管理费，向丙方支付门窗加工、安装费。

　　2、甲方对乙方实施监督和管理。

　　3、甲方负责协调乙方与丙方的工作。

　　4、甲方有权抽查丙方的加工和安装情况。

　　5、甲方应对丙方提供的价格体系保密。

　　(二)乙方责任和权利

　　1、乙方应及时向丙方提供所需的产品《计划表》和《规格尺寸要求》等，以保证丙方按时加工、安装。

　　2、乙方负责对丙方进场(安装前)门窗进行验收,对验收不合格的产品有权清除场外。

　　3、乙方负责为丙方提供门窗存放场地或存放库房。

　　4、乙方负责提供丙方安装门窗时必要的施工条件。

　　5、乙方负责协调、配合丙方施工。

　　6、乙方对丙方实施监督和管理。

　　7、乙方应对丙方的安装工作提供必要的技术支持。

　　8、乙方对甲方负责，对丙方的门窗加工、安装和现场施工管理等出现的问题，有权制止、要求整改、返工、停工等。

　　9、乙方负责将对丙方门窗加工、安装的监督、管理情况向甲方汇报。

　　10、丙方安装完毕后，乙方负责验收，有权对安装不合格的门窗要求整改、返工，直至合格为止，并在最终的验收报告上签字、盖章确认，提交甲方。

　　11、乙方应当对丙方的合同付款申请单确认无误后签字、盖章，无正当理由不得拒绝。

　　12、门窗安装完毕后，乙方负责为丙方提供淋水试验的必备条件。

　　13、乙方负责成品保护， 避免造成损坏。

　　14、乙方应对丙方提供的价格体系保密。

　　(三)、丙方责任和权利

　　1、丙方负责对铝型材、玻璃、配件及辅料的验收，因丙方验收不严格，给甲方造成的损失，由丙方自行承担。

　　2、丙方接受乙方的监督和管理。

　　3、丙方应将门窗加工、安装进度计划提交甲方和乙方。

　　4、丙方应接受甲方关于门窗加工、安装方面的抽查。

　　5、丙方在任何时候都应接受甲方或乙方关于产品技术、加工、安装等方面的咨询。

　　6、门窗进场经乙方验收合格后由丙方委派的安装队专人负责保管，在此期间货物毁损、灭失的风险由丙方自行承担。

　　7、如果因甲方个别项目发生变化，致使安装期限发生变更(包括提前)或出现其他特殊情况，丙方应给予最大可能的支持。

　　8、丙方施工期间应严格遵守甲方及乙方有关规章制度，并接受乙方和监理单位的管理。施工过程中和工程竣工未移交甲方前，负责对甲方施工设备、工程设备及工程成品进行妥善保护，因丙方原因造成的一切损失均由丙方承担。

　　9、门窗安装完毕后，丙方会同乙方做好门窗成品保护。如丙方未按合同约定配合乙方做好门窗成品保护，致使门窗损坏的，由丙方负责。

　　三、相关费用及支付方式

　　1、门窗价格由铝型材价格、玻璃价格、配件价格、加工费、安装费和运输费六部分组成。

　　2、丙方承诺：以上六种费用市场价格下降时，合同价款根据下降比例相应减少。此六种费用中除铝型材外，其它为上封顶价格。根据市场行情，铝锭(铝型材)价格上涨不超过500元/吨时，丙方不得提出铝型材涨价申请;铝锭(铝型材)价格上涨超过500元/吨时，丙方可向甲方申请铝型材涨价，涨价范围不超过铝锭(铝型材)价格上涨的相应比例。

　　3、丙方从加工至送达甲方指定地点，甲方不再向丙方另行支付任何费用。

　　4、乙方对丙方的门窗加工、安装实施监督和管理，并对丙方产品质量负有连带责任，甲方向乙方支付门窗加工、安装合同总价款 %的总包管理费。

　　5、支付方式

　　① 总包管理费的支付：丙方将门窗安装完毕后，由乙方负责验收，并将最终验收结果报告(乙方签字、盖章确认)提交甲方，甲方复检无误后，

　　在工程竣工结算时向乙方一并支付总包管理费。

　　② 加工、安装费用的支付：丙方向甲方请求付款前，必须征得乙方同意，并由乙方在合同付款申请单(详见附件二)上签字、盖章确认，甲方收到经乙方签字、盖章确认的合同付款申请单后向丙方支付相应款项。

　　合同签订之日起，在收到乙方确认后的合同付款申请单后 日内，甲方向丙方支付合同总价款的20%，即rmb￥ 作为预付款;门窗全部进场后经乙方验收合格，在收到经乙方确认的合同付款申请单后 日内，甲方向丙方支合同总价款的 25 %，即rmb￥ 。门窗全部安装完毕，甲方收到经乙方签字、盖章确认的最终验收报告和合同付款申请单后进行复检，复检合格后 7 日内，甲方向丙方支付至工程结算总价的95 %，即rmb￥ 。工程结算总价的5%作为质保金，质保期为 2 年。质保期内无问题，期满一个月内付清余款。

　　6、乙方收到甲方的总包管理费后，需在竣工结算发票中列明。

　　7、丙方在收到甲方的货款后，需开具相应发票给甲方。

　　四、产品质量

　　1、丙方选用的铝型材、玻璃、配件及辅料等必须符合国家标准和三方共同确认的《门窗加工、安装技术要求》。

　　2、丙方加工、安装的铝合金门必须符合国家gb/t8478-xx标准、铝合金窗必须符合国家gb/t8479-xx标准，另外还必须符合甲、乙、丙三方共同确认的《门窗加工、安装技术要求》(列为本协议的附表1)。如果在合同履行过程中出台新的国家标准或行业标准，执行新的国家或行业标准。

　　3、丙方在安装前将门窗的抗风压性能分级及其检测报告、空气渗透性能分级及其检测报告、雨水渗漏性能分级及其检测报告、保温性能分级及其检测报告、空气隔声性能分级及其检测报告、承受机械力的检测报告，同时将铝型材及玻璃的检验报告、生产许可证、合格证书及相关的其它资料(需加盖公章)备齐，提交甲方一份、乙方三份。另外，甲方验收时有权随机抽取三套作上述检测，相应的检测费用由丙方承担”。

　　4、门窗加工、安装完毕后，门窗表面不允许有铝屑、毛刺、油污或其它污迹。连接处不应有外溢的胶粘剂。表面*整，没有明显的色差、凹凸不*、划伤、擦伤、碰伤等缺陷。

　　五、产品包装

　　1、丙方以合理的包装，保障产品符合正常贮运的要求，因包装问题而导致的产品毁损、划伤、擦伤、碰伤等外观损坏，由丙方负责。

　　2、货物包装不再另行计费。

　　六、交货方式

　　1、丙方负责货物的装卸、运输及运输过程中货物的保险事宜。

　　2. 货物送达合同约定地点后，由乙方和丙方委派的安装队共同验收，甲方不负责验收工作。

　　七、产品安装、验收

　　1、丙方承诺安排最优秀的安装队伍施工，确保门窗的安装进度和质量。

　　2、安装过程中，所需的辅料丙方自行承担，甲方不再另行支付费用。

　　3、在门窗安装前，因丙方原因导致型材变形、外观破坏、规格不符等，乙方有权拒绝验收，丙方应按合同约定交货时间及时调换。

　　4、丙方在安装过程中，必须遵守甲方和乙方的各项安全管理约定，如果丙方没有遵守或因丙方在安装过程中操作不当而发生的各种事故或给甲方和乙方造成的损失，均由丙方承担。

　　5、门窗安装完毕后，丙方负责配合乙方对门窗的加工质量和安装质量进行验收。现场验收包括产品外观、加工标准、安装要求等。乙方验收合格后，在验收合格确认文件上签字、盖章，并提交甲方。

　　6、乙方验收后若有异议，出具书面报告给丙方，丙方应在3日内给予答复;由于门窗短缺或质量问题等，丙方应在7天内补齐或更换。如果乙方提出异议后，丙方不予以答复的，视为违约，按合同的第十条丙方违约责任中第①款执行。乙方应将验收情况及时上报甲方。

　　7、甲方收到乙方的最终验收报告后，由甲方协同相关技术人员进行复检，合格后予以确认。如果检查中出现不合格情况，根据实际情况按合同第十条乙方违约责任中第②、③款执行。

　　8、乙方必须保障丙方的正常施工条件，出现停电、施工受阻等情况时，必须经三方共同确认方可顺延工期。没有经三方确认的延期，属于责任单位个人行为。

　　八、售后服务

　　1、质保期内丙方免费对门窗进行维修。如果因乙方原因致使门窗损坏的，由乙方承担相关费用。

　　2、因加工、材料或配件本身质量原因造成损坏的，丙方应终身免费更换和维修。

　　3、在业主验房期间，丙方应在项目工地现场派驻维修人员，随时对门窗出现的问题进行维修。

　　4、丙方撤场后，如出现需要维修问题时，丙方接到甲方通知后， 小时内必须到达现场进行维修(非丙方加工、安装或材料本身质量原因所造成的，相关维修费用由甲方或当事人承担)，否则视同丙方授权甲方自行处理，所发生费用从铝合金门窗质保金中扣除。

　　九、合同终止

　　1、甲方无正当理由未按合同约定支付合同价款，经丙方催告后两个月内甲方仍未支付，严重影响工程施工的，丙方可以单方解除合同。

　　2、丙方出现下列情况，甲方、乙方协商一致后，有权与丙方解除合同。

　　① 丙方冒用他人资质，或者私自将工程进行分包或转包。

　　② 丙方不及时加工门窗或进驻工地进行安装，经乙方催告后在指定期限内仍拒绝履行义务。

　　③ 丙方收到乙方《整改通知》后3日内，仍继续存在或在以后重复出现同一问题。

　　④ 丙方拒绝执行甲方根据合同约定发出的指示。

　　⑤ 丙方不按甲方指定或确认的材料，以及合同约定的质量要求进行加工、安装。

　　⑥ 门窗加工、安装质量不合格，并拒绝重作、返工。

　　合同解除后丙方须于3 日内无条件撤场，撤场时必须保证现施工现场所有物品的完好无损，并向甲方移交经整理后的施工资料和文件。

　　十、违约责任

　　1、甲方违约责任：

　　①、甲方无正当理由迟延向丙方支付工程款，承担相应违约责任，每天按应付部分货款金额万分之四的比例，向丙方支付逾期付款的违约金。

　　②、甲方未按合同中约定期限向乙方支付总包管理费，在收到乙方催告付款通知之后7日内仍未支付，从合同约定支付之日起，支付应付款的同期贷款利息。

　　③、合同履行过程中，当预留洞口发生变更时甲方未及时通知乙方，给乙方造成的损失，由甲方承担全部损失。

　　2、乙方违约责任：

　　①、对丙方加工、安装过程中出现的质量问题，甲方直接追究乙方责任，乙方可向丙方追偿。

　　②、由于乙方对丙方监督管理不当，致使丙方加工、安装的门窗质量不合格的，但是给甲方造成的损失小于甲方应向乙方支付总包管理费总金额，乙方应赔偿甲方损失部分的总金额，同时甲方有权扣除应付乙方总包管理费的 %。

　　③、由于乙方未按合同约定对丙方实施监督、管理或监督、管理不严格，或因乙方工作疏忽致使丙方加工、安装的门窗严重不合格，给甲方造成的损失大于或者等于甲方应向乙方支付总包管理费总金额，乙方应赔偿甲方损失部分的总金额，同时甲方有权扣除全额总包管理费。

　　④、乙方施工预留门窗洞口必须符合国家规范，满足三方共同确认的《门窗加工、安装技术要求》等。未能达到国家规范要求及《门窗加工、安装技术要求》，则视为违约，由乙方承担因此造成的全部损失，同时甲方有权扣除应付乙方总包管理费的 %。

　　⑤、乙方未按合同约定做好门窗成品保护，应负责重新安装符合要求的门窗由此增加的费用由乙方承担，同时向甲方支付损坏部分金额两倍的违约金，并承担给甲方造成的其他损失。如损坏是由于丙方的原因造成的，乙方可向丙方追偿。

　　⑥、乙方没有做好丙方的施工协调工作，致使丙方门窗安装迟延，给甲方造成损失的，由乙方承担全部损失。

　　⑦、乙方无正当理由不得拒绝丙方的付款申请，否则，视为违约。

　　⑧、合同履行过程中，当工程发生变更影响到丙方加工、安装门窗时，乙方未及时通知丙方，给丙方造成的损失，由乙方承担全部损失。

　　3、丙方违约责任：

　　①、丙方加工、安装的门窗与合同约定的要求不符的，丙方向甲方支付不符合要求部分价款两倍的违约金，并在指定期限内使加工、安装的门窗达到合同约定的要求。甲方有权缓付相应货款直至丙方按合同约定履行义务。指定期限届满，经甲方或乙方催告后丙方仍不能按合同约定履行义务，甲方和乙方协商一致后，有权与丙方解除合同，丙方按照本条丙方违约责任中第⑤款承担违约责任。

　　②、丙方未按合同约定日期安装完毕的，每迟延一天向甲方支付合同总价款万分之四的进度违约金。

　　③、丙方加工、安装的门窗必须符合国家规范及三方共同确认的'《门窗加工、安装技术要求》等。未能达到国家规范要求及《门窗加工、安装技术要求》，则视为违约，乙方有权要求丙方重作或返工，直至符合国家规范及三方共同确认的《门窗加工、安装技术要求》。丙方承担因此造成的全部损失，同时应向甲方支付合同总金额的 %作为违约金。

　　④、若发现丙方在施工现场遗留垃圾，乙方将通知丙方在指定时间内完成清理工作，否则乙方有权请第三方处理垃圾，由丙方承担相应费用。

　　⑤、因丙方责任致使合同终止，丙方向甲方支付合同总价款20%的违约金，并承担由此给甲方造成的一切损失。

　　⑥、因甲方或乙方原因，导致丙方不能正常施工时，丙方应以书面形式提出延期申请，否则甲方或乙方不承担相关责任。

　　十一、争议解决方式

　　合同履行过程中发生争议，三方友好协商解决;协商解决不了的，向甲方所在地人民法院提起诉讼。

　　十二、其他

　　1、本合同自签订之日起生效，一式玖份，甲、乙、丙三方各执叁份，具同等法律效力。

　　2、本合同附件《铝合金门窗加工、安装技术要求》作为本合同的组成部分，具有同等法律效力。

　　附件一：《门窗加工、安装技术要求》

　　附件二：《合同付款申请单》

　　以下无正文

　　甲方：**房地产发展股份有限公司

　　法人代表： 委托代理人：

　　单位地址：廊坊经济技术开发区春明道12号 邮编：065001

　　电话：0316-5909648 传真：0316-5909685

　　乙方：

　　法人代表： 委托代理人：

　　单位地址： 邮编：

　　电话： 传真：

　　丙方：

　　法人代表： 委托代理人：

　　单位地址： 邮编：

　　电话： 传真：

　　铝合金门窗安装合同 9

　　甲方：

　　乙方：

　　根据《中华人民共和国合同法》和国家有关法律法规的规定，甲乙双方本着公*、公正、自愿、*等的原则, 就装修 铝合金门窗、幕墙，不锈钢门，钢结构，楼梯栏杆扶手，阳台栏杆 制作安装工程甲方向乙方发包的具体事宜，经双方友好协商一致，同意签订此合同,条款如下:

　　第一条、 本工程的主要设备工程清单、明细金额(见附件：《 **投资大厦13、14楼 工程报价表》，共计1页)附件的内容为本工程项目的主要材料及配件清单，工程结算以实际制作安装的工程量为准，如甲方要求乙方增加其他不在本合同规定的工程量，经双方商定后另行结算。

　　第二条、 工程质量、包装要求

　　1、工程材料必须符合国家规定的建筑材料标准，质量保证。

　　2、以上工程材料的质量和规格按双方附件表约定的要求和标准执行。

　　3、规范包装(做好防护包装要求)。

　　4、安装工序要符合要求。

　　第三条、 工程材料要求和保修服务

　　要求乙方提供的“工程清单”是全新的国标材料，其材料名称、规格、型号应符合附件中的《**投资大厦13、14楼工程报价表》，共计1页中的参数，以确保材料正品及工程质量。

　　1、乙方有义务派遣技术人员在以上工程进行全面的质量检查。

　　2、如果因产品质量问题或因施工不当所造成的责任必须由乙方承担。

　　3、乙方的工程质量保修期为一年，保修期内乙方对以上工程进行及时、无偿保修，保修期满后有需维修也须及时，维修费用为材料和人工的.成本费。

　　第四条、 合同不含税金额及付款方式

　　合同不含税总金额(人民币大写)： 元。

　　1、自签订本合同后的3个工作日内，甲方应支付给乙方20%首付工程款，即人民币： 元(￥ 元)为预付款作为本工程项目材料、配件采购及组织施工人员工资前期费用，乙方安排进场施工后，款到乙方指定账户。

　　2、甲方根据乙方的实际工程量进度支付工程款，乙方在本工程制作安装、调试完毕，交接甲方负责人签字确认，之后的5个工作日内，在收到乙方的付款申请后，付至合同总金额的97%，余下3%工程余款作为保修金。保修期满后一次性付给乙方。

　　第五条、 工程工期及移交验收

　　1、工期为 40 天，即 20xx 年 8 月 5 日起至 20xx 年 9 月 14 日止;因甲方装修主体工程及相关其他工程影响本工程项目施工时，相应的完工期限相应顺延。

　　2、工程施工期间，所有材料、设备由乙方负责保管(甲方须配合提供保管场所);工程制作安装完工、调试后，由甲乙双方共同组织验收。验收合格后正式交付使用。

　　第六条、 责任与违约责任

　　1、工程施工期间，甲方应为乙方提供设备安装用水、用电等协助，必要时甲方须派出代表负责协调安装过程中遇到的相关问题。

　　2、乙方应做到安全文明施工，注意安全和质量问题，若因乙方原因所发生安全事故及其他民事责任，责任均由乙方承担，甲方概不负责。

　　3、若乙方提供的材料规格、数量、质量与本合同要求不符，甲方有权要求乙方无条件整改更换，乙方应负责包换或包退或整改处理直到达到合同要求。如乙方整改后仍未达要求的，甲方可以单方面终止本合同，由此造成的损失由乙方承担。

　　第七条、 不可抗力

　　因台风、地震、水灾等自然不可抗力因素，造成本合同不能履行，双方不承担责任，工期相应顺延，所造成的损失各自承担。

　　第八条、 本合同壹式贰份，甲乙双方各执壹份，自双方签字盖章之日起 生效，同具法律效力。

　　甲方(签章)：

　　日 期： 年 月 日： 乙方(签章)

　　铝合金门窗安装合同 10

　　甲方：**房地产发展股份有限公司

　　乙方：施工总承包单位

　　丙方：铝合金门窗厂

　　甲、乙、丙三方根据《中华人民共和国合同法》及相关法律法规，在*等自愿、充分协商一致的基础上，甲、乙、丙三方就铝合金门窗加工、安装等事宜，签订本合同，三方必须严格遵守。

　　一、工程名称、地点及安装：

　　1、工程名称：

　　2、工程地点：

　　3、铝合金门窗加工规格、安装要求，三方协商一致，共同确认《门窗加工、安装技术要求》(列为合同的附件1)。

　　4、门窗规格、价格表：

　　开启方式 规格 数量(㎡) 型材元/㎡ 玻璃元/㎡ 五金件元/㎡ 加工费元/㎡ 运输费元/㎡ 安装费元/㎡ 综合单价元/㎡ 总金额(元)

　　合计总金额

　　交货日期：

　　开启方式 规格 数量 交货日期 备注

　　框 扇

　　5、甲方有权指定型材及玻璃厂商或品牌。

　　指定型材供应商(品牌)为：

　　指定玻璃供应商(品牌)为：

　　6、门窗安装竣工日期：200 年 月 日

　　二、合同三方当事人的责任和权利

　　(一)甲方责任和权利

　　1、甲方应按合同约定时间向乙方支付总包管理费，向丙方支付门窗加工、安装费。

　　2、甲方对乙方实施监督和管理。

　　3、甲方负责协调乙方与丙方的工作。

　　4、甲方有权抽查丙方的加工和安装情况。

　　5、甲方应对丙方提供的价格体系保密。

　　(二)乙方责任和权利

　　1、乙方应及时向丙方提供所需的产品《计划表》和《规格尺寸要求》等，以保证丙方按时加工、安装。

　　2、乙方负责对丙方进场(安装前)门窗进行验收,对验收不合格的产品有权清除场外。

　　3、乙方负责为丙方提供门窗存放场地或存放库房。

　　4、乙方负责提供丙方安装门窗时必要的施工条件。

　　5、乙方负责协调、配合丙方施工。

　　6、乙方对丙方实施监督和管理。

　　7、乙方应对丙方的安装工作提供必要的技术支持。

　　8、乙方对甲方负责，对丙方的门窗加工、安装和现场施工管理等出现的问题，有权制止、要求整改、返工、停工等。

　　9、乙方负责将对丙方门窗加工、安装的监督、管理情况向甲方汇报。

　　10、丙方安装完毕后，乙方负责验收，有权对安装不合格的门窗要求整改、返工，直至合格为止，并在最终的验收报告上签字、盖章确认，提交甲方。

　　11、乙方应当对丙方的合同付款申请单确认无误后签字、盖章，无正当理由不得拒绝。

　　12、门窗安装完毕后，乙方负责为丙方提供淋水试验的必备条件。

　　13、乙方负责成品保护， 避免造成损坏。

　　14、乙方应对丙方提供的价格体系保密。

　　(三)、丙方责任和权利

　　1、丙方负责对铝型材、玻璃、配件及辅料的验收，因丙方验收不严格，给甲方造成的损失，由丙方自行承担。

　　2、丙方接受乙方的监督和管理。

　　3、丙方应将门窗加工、安装进度计划提交甲方和乙方。

　　4、丙方应接受甲方关于门窗加工、安装方面的抽查。

　　5、丙方在任何时候都应接受甲方或乙方关于产品技术、加工、安装等方面的咨询。

　　6、门窗进场经乙方验收合格后由丙方委派的安装队专人负责保管，在此期间货物毁损、灭失的风险由丙方自行承担。

　　7、如果因甲方个别项目发生变化，致使安装期限发生变更(包括提前)或出现其他特殊情况，丙方应给予最大可能的支持。

　　8、丙方施工期间应严格遵守甲方及乙方有关规章制度，并接受乙方和监理单位的管理。施工过程中和工程竣工未移交甲方前，负责对甲方施工设备、工程设备及工程成品进行妥善保护，因丙方原因造成的一切损失均由丙方承担。

　　9、门窗安装完毕后，丙方会同乙方做好门窗成品保护。如丙方未按合同约定配合乙方做好门窗成品保护，致使门窗损坏的，由丙方负责。

　　三、相关费用及支付方式

　　1、门窗价格由铝型材价格、玻璃价格、配件价格、加工费、安装费和运输费六部分组成。

　　2、丙方承诺：以上六种费用市场价格下降时，合同价款根据下降比例相应减少。此六种费用中除铝型材外，其它为上封顶价格。根据市场行情，铝锭(铝型材)价格上涨不超过500元/吨时，丙方不得提出铝型材涨价申请;铝锭(铝型材)价格上涨超过500元/吨时，丙方可向甲方申请铝型材涨价，涨价范围不超过铝锭(铝型材)价格上涨的相应比例。

　　3、丙方从加工至送达甲方指定地点，甲方不再向丙方另行支付任何费用。

　　4、乙方对丙方的门窗加工、安装实施监督和管理，并对丙方产品质量负有连带责任，甲方向乙方支付门窗加工、安装合同总价款 %的总包管理费。

　　5、支付方式

　　① 总包管理费的支付：丙方将门窗安装完毕后，由乙方负责验收，并将最终验收结果报告(乙方签字、盖章确认)提交甲方，甲方复检无误后，

　　在工程竣工结算时向乙方一并支付总包管理费。

　　② 加工、安装费用的支付：丙方向甲方请求付款前，必须征得乙方同意，并由乙方在合同付款申请单(详见附件二)上签字、盖章确认，甲方收到经乙方签字、盖章确认的合同付款申请单后向丙方支付相应款项。

　　合同签订之日起，在收到乙方确认后的合同付款申请

铝合金门窗安装合同范本十份扩展阅读

铝合金门窗安装合同范本十份（扩展1）

——铝合金门窗合同范文十份

　　铝合金门窗合同 1

　　甲方：

　　乙方：

　　根据《中华人民共和国合同法》、《建筑安装工程承包合同法》，甲、乙双方经友好协商，甲方决定将铝合金窗和铝合金空调护栏加工、制作、安装工程发包给乙方施工，具体内容如下：

　　一、工程名称：

　　二、工程范围：整个工程的普通铝合金推拉窗、断桥铝合金内开窗、断桥铝合金外旋窗、普通铝合金外旋窗、普通铝合金百叶窗、普通铝合金空调护栏的加工、制作、安装。

　　三、本合同适用法律及法规：《建筑法》、《河南省建筑市场管理条例》、《中华人民共和国经济合同法》及国家现行相应的设计、施工及验收规范等。

　　四、工程造价：项目面积(㎡)单价(元)总金额(元)普通铝合金推拉窗断桥铝合金内开窗断桥铝合金外旋窗普通铝合金外旋窗普通铝合金百叶窗普通铝合金空调护栏合计：￥2602200元总金额(人民币)：贰佰陆拾万贰仟贰佰圆整

　　五、工程质量技术要求：

　　1、铝型材质量符合GB/T5237-20xx标准。

　　2、中空玻璃符合GB11944-20xx标准。

　　3、详细技术要求见乙方提交的设计图纸。

　　4、工程材料参见乙方提供的主辅型材及配件检验报告。

　　5、质量：按现行相应的施工验收规范标准验收达到优良。

　　六、付款方式：

　　1、合同书签订后，甲方需付给乙方工程总额30%的工程预付款。

　　2、乙方窗框安装完毕后，甲方需付给乙方工程总额30%的工程进度款。

　　3、工程竣工验收合格后，甲方需付给乙方工程总额35%的工程进度款。

　　4、剩余5%的尾款，工程竣工验收合格一年后，双方无质量异议，甲方需全部一次性付清。

　　七、施工工期：从合同签订之日起15日内陆续进入工地安装窗框，总工期约为80天。

　　八、工程结算：工程结算依据国家及河南省预算定额有关规定，结算面积按乙方实际加工的窗外框尺寸每侧+1.5㎝计算。

　　九、工程验收：

　　工程具备验收条件，乙方按国家和本市工程竣工有关规定，向甲方代表提供完整的竣工验收报告和资料，甲方代表收到乙方提供的验收报告及相关资料符合要求后15日内组织验收。发现工程质量问题乙方应及时解决，在甲方规定的时间内不能解决或完成而影响工程进度所造成的损失由乙方负一切责任。甲方代表在验收报告上签字即视为工程竣工。在验收后15日内如无任何异议不予签字，可视为竣工报告已被通过。验收应按JGJ73-91《建筑装饰工程及验收规范》标准执行。

　　十、双方的责任与义务：

　　(一).甲方负责为乙方进入工地创造便利条件，协调解决施工所用的脚手架、垂直运输吊装工具、水电及三线(面线、水*线、垂直线位置);协调解决乙方堆放场地、水、电源位置。监督检查工程质量，对施工质量不符合约定的，甲方有权要求施工人员在合理期限内无偿修理或返工。因甲方未按照约定的时间和要求提供三线位置及施工配合，乙方可顺延工程日期。

　　(二).乙方负责按甲方提出的工期和质量要求施工，并负责此工程竣工验收后的维修服务工作，乙方保修期为二年，并负责终生维修。在保修期内，由于乙方原因导致的质量问题，乙方免费维修;由非乙方原因导致的破损及其它问题，乙方负责维修，甲方承担材料及安装费用。保修期外,乙方负责维修，甲方承担全部费用。

　　(三).乙方要依据国家颁发的施工验收规范和质量检验标准以及设计要求组织施工。

　　(四).按图纸施工，任何一方不得随意变更设计。如遇下列情况给对方造成窝工、返工、材料、构件的积压、施工力量和机械调迁等损失，应由责任方负担：

　　1.施工中如发现自身设计有错误或严重不合理的地方，乙方应以书面形式通知甲方，并在7天内提出修改或变更设计文件，经甲乙双方签订协议后，方准施工。因此造成的工期延误及材料损失均由乙方承担。

　　2.在施工中，如遇设计变更超出原设计标准或规范时，应在施工前按审批程序重新报甲方批，经甲方审查核准后，并由甲乙双方签订协议，方可施工。否则，任何一方不得强行施工，所发生的责任与费用由强行施工方自负。

　　(五).在进行竣工工程验收中，如发现工程质量不符合规定，乙方应负责无偿修理或返工，并在双方议定的措施和期限内完成。经验收合格后，再行移交。由此造成工程逾期交付的，乙方应偿付给甲方按预算造价每日千分之一的逾期违约金。

　　(六).施工期间乙方确保安全生产，严格遵守建筑工程安全生产有关规范措施，如发生人员伤亡、质量事故等问题，均由乙方承担全部责任和一切费用。甲方派驻工地人员有权对工程质量、进度提出意见和建议，确保施工顺利进行。

　　十一、违约责任：由于甲乙任何一方不能按所签订的合同履约，造成的损失由责任方承担。

　　十二、本合同未尽事宜，双方可协商后增加补充条款。

　　十三、本合同自双方代表签字、盖章之日起生效，合同一式四份，甲乙双方各执两份。

　　甲方：乙方：

　　年月日：

　　铝合金门窗合同 2

　　合同编号：签订地址：

　　甲方： 乙方：

　　甲方因施工工程。为明确双方的责任、权利和义务，经甲乙双方协商一致，特订立本合同如下：

　　一、订购门窗的数量、形式及合同总值：

　　备注：

　　1、面积计算方法：按实际施工面积计算

　　2、飘窗部分面积计算方法：按展开固定、*开面积分别计算

　　附注：

　　1、门窗铝材采用生产的品牌，颜色为，色号标准型材。具体型材规格、尺寸按施工图要求及当地工程验收规范要求 2、门窗玻璃型号、规格、尺寸按施工图要求及当地工程验收规范要求。 3、 施工楼号为号楼，共幢。 4、工程质监编号：

　　二、结算和付款方式：

　　1、按甲方提供或确认的门窗实际尺寸实际数量结算。

　　2、合同生效后天内，甲方按实际施工面积预付外框进场安装时甲方付合同总价的 ；内扇进场安装前甲方付总合同价的 ；工程验收合格后，付合同总额的 ；余款（扣除5%保修金）在工程结算审定后一年内付清。保修金在保修期满后一年内付清。

　　三、工程任务：

　　1、甲方提供订购门窗的洞口规格、数量清单和式样型号图（附件A）,如请乙方按尺寸设计门窗样式，应经甲方签字确认（附件B）。乙方负责按图制作和安装。

　　2、乙方保质、保量、保进度的完成任务，进场安装工期为 日。（甲方通知）

　　四、工程施工界面：

　　1、乙方负责产品外框表面用塑料贴纸包装，装运至甲方工程现场。2、风险转移：自竣工验收合格，住户入住验收后起风险转至甲方。

　五、双方责任：

　　（一）乙方责任：

　　1、乙方须委派工程主管为施工现场代表，行使合同的权利和义务。 2、乙方按工程进度要求，负责产品的进场及安装。

　　3、乙方所**品应当符合国家和江苏省的现行有关标准，并必须保证通过有关部门的检查验收。

　　4、乙方做好派往工程现场作业人员的安全、文明生产教育和管理。所有作业人员必须按规定、规范施工。由于乙方人员自身违章产生的质量及安全事故，其责任由乙方承担；造成甲方损失的，乙方要承担赔偿责任。 （二）甲方责任：

　　1、甲方须委派一名施工人员负责与乙方现场代表的配合协调，并负责施工现场进度、质量的检查签证。施工人员协助乙方工程主管解决施工中出现的疑难问题。

　　2、按合同向乙方支付工程款。

　　六、不可抗力：

　　当乙方或甲方因不可抗力的影响而不能履行合同时，合同履行的时间将顺延，顺延的时间与不可抗力持续时间相同。不可抗力是指发生严重火灾、水灾、台风、地震、冰冻等灾害，以及双方同意的其他不可抗力事故，使双方或其中一方停工。

　　七、违约责任：

　　1、双方不得任意解除合同，否则须向对方支付合同总金额约金。

　　2、由于甲方违反合同约定，拖延付款，乙方有权顺延工期，责任由甲方承担。同时甲方应按拖欠的 向乙方支付违约金，还应按银行同期同档贷款利率向乙方支付欠款利息。

　　3、由于乙方成品以及安装问题，其责任由乙方承担。乙方应按向甲方支付违约金。

　　八、竣工验收及质量保修：

　　1、本工程竣工后，乙方应向甲方送达书面竣工验收申请单及材料质保书、出厂证明等相关资料，甲方应在收到验收申请单后七天内组织有关部门合同验收。若甲方不经验收而提前使用，则视为验收通过。乙方提供整套竣工验收备案资料。

　　2、竣工验收后，乙方提供二年期限的质量保修售后服务，保修期从甲方验收合格之日开始计算，甲方发现问题并通知后，乙方应在48小时内派人员到场维修。

　　3、保修期内如因产品自身原因需要修理的，维修费用和材料费用由乙方承担；如非产品自身原因需要修理的，乙方只向甲方收取材料成本费。

　　九、合同的终止与仲裁：

　　1、因合同一方的原因，造成合同不能履行或不能完全履行时，经合同双方协商同意后，可解除本合同。但所有责任和损失，应由不能继续履行方承担。

　　2、有关本合同的争议、索赔、违约等事项，当双方协商不成时，可向各自所在地人民法院提起诉讼。 十、其他事项：

　　1、乙方必须提供不少于80%结算总价的材料发票。

　　2、合同未尽事宜。甲乙双方可签订补充协议，补充协议与合同具有同等法律效力。如补充协议内容与本合同有冲突，以补充协议为准。 3、本合同一式四份，双方各执二份。合同附件与合同具有同等法律效力。

　　4、本合同自甲乙双方签字盖章之日起生效，货款全部付清，合同自动终止失效。

　　甲方（章）： 代 表：合同签订日期：

　　年 月乙方（章）：代 表： 合同签订日期：年 月

　　日 日

　　铝合金门窗合同 3

　　发包人：_________________下称甲方

承包人：_________________铝合金门窗负责人下称乙方

　　我公司承建的宝新丽厂房工程,将厂房c幢及宿舍楼的铝合金门窗及附属配套项目由承包人以包工包料形式施工。根据《中华人民共和国建筑法》、《中华人民共和国合同法》及有关法律、法规的精神,遵循*等、自愿、公*、诚实信用的原则,为明确双方责任,确保工程的质量及安全文明生产,经甲乙双方协商同意,订立如下协议,以共同遵守执行。

　　一、工程概况

　　1、工程名称：_________________“宝新丽厂房”厂房C幢及宿舍楼的铝合金门窗及附属配套项目。

　　2、工程地点：_________________澄海区澄江公路上华王厝路段西侧。

　　二、承包范围和工程内容

　　1、厂房C幢及宿舍楼的所有铝合金门窗、组合窗。

　　三、质量要求

　　(一)、材料要求,所有铝合金都采用坚美系列型材喷深灰色面漆：_________________

　　1、铝合金推拉窗,采用82系列型材1.2mm厚,配5mm厚海蓝色玻璃;

　　2、铝合金推拉或*开门,采用86系列型材1.6mm厚,配8mm厚海蓝色玻璃;

　　3、铝合金*开窗,采用50系列型材1.4mm厚,配5mm厚海蓝色玻璃;

　　4、铝合金组合窗,采用坚美系列：_________________框料用120_____50_____3及100_____44_____1.6型材,配5mm厚海蓝色玻璃;

　　5、铝合金明框玻璃幕墙按照送审的设计方案施工。

　　(二)、质量及施工工艺要求：_________________

　　1、普通铝合金门窗安装必须严格按照广东省标准《铝合金门窗工程设计、施工及验收规范》(DBJ15-30-20xx),普通铝合金门窗安装必须严格按照广东省标准《铝合金门窗工程设计、施工及验收规范》(DBJ15-30-20xx);

　　2、成品防火门应选用定点厂家优质产品;

　　3、门窗的气密性及防水性都应满足规范要求。

　　四、承包价格及工期

　　按甲方指定的材料及施工图要求施工,以包工包料形式,按实际施工量的*面投影计算面积：_________________

　　1、厂房C栋铝合金推拉窗约248.5M2为230.00元/M2；宿舍楼约853M2

　　为240.00元/M2总造价约26万元。玻璃如果需要钢化按实另计。

　　2、工期：_________________自20xx年5月20日开工至7月30日基本完成承包的工作量。

　　门窗框及叶扇安装，应按施工进度并根据现场实际情况及时完成。

　　五、付款方式：_________________

　　甲方按乙方的工程施工进度付款。合同签订10天内付给30%的备料款8万元，门窗框安装基本完成再付给20%的工料款5万元，门窗扇全部安装完成再付给20%的工料款5万元，工程竣工验收后15日内结算清楚，扣余30%的工料款作为保证金后付给增加项目的工料费，其保证金在工程竣工验收后一年内全数付清。

　　六、甲方义务

　　1、提供相应的施工图纸，帮助乙方熟悉施工图内容。

　　2、做好现场的工序衍按协调工作，做到安排合理，以保证各工序的顺利施工。

　　七、乙方义务

　　1、应严格认真执行图纸的内容，做到用料合理，质量可靠，垂直*整均应满足规范要求。

　　2、服从现场管理人员的指挥，遵守工地的各项规章制度，合理使用机具，严禁违反安全操作规程，否则造成的事故一概由乙方自行负责。

　　八、本协议一式二份，甲乙双方各执一份。本协议签订之日起生效，至付清承包工料款时自然失效。

　　九、本协议未尽事宜，由甲乙双方协商解决。

　　甲方代表：________________ 乙方代表人：_________________

　　______年______月______日

　　铝合金门窗合同 4

　　甲方：

　　乙方：

　　依照《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及其他有关法律、行政法规，遵循*等、自愿、公*和诚信的原则，双方就本工程施工事项协商一致，订立本合同。

　　一、工程概况：

　　工程名称： 河北省北戴河管理局新建暑期休养用房断桥铝合金门窗工程 工程地点： 秦皇岛北戴河鹰角路7号

　　工程内容：综合服务楼、新建正省休养用房A#、B#楼、副省休养用房（1#—5#）楼外围门窗工程

　　工程承包范围及方式：包工包料

　　承包范围：断桥铝合金窗、断桥铝合金门、隐形纱窗制作、安装 承包方式：包工包料 质量标准：合格

　　二、合同价款：

　　注：以上工程面积为图纸面积，以最终实际发生面积数为准，工程单价一次性包死，无论材料上浮与下调，工程暂估价为：1333860元（大写：壹佰叁拾叁万叁仟捌佰陆拾元整）。结算价=竣工后的实际施工面积（门、窗框外皮尺寸确认）x固定单价，以总包项目部开具的分承包工程质量完工证为准；隐形纱窗数量为暂估，以最终实际发生数量为准。

　　1、以上工程单价含断桥铝窗的制作、运输、安装费用，含企业的管理费用、税金、含一组门窗检测费用及现场施工用水电费用等（不含现场施工土建配合费，不含窗的清洁费。）

　　2、如遇下列情况，合同单价调整：

　　<1>因甲方原因引起型材、玻璃、五金等材料的使用量发生重大变化；

　　<3>新增的项目；

　　三、分承包工程付款方式：

　　1、合同签定3日内支付合同价款的10%为工程预付款；

　　2、窗框进场安装完成后支付合同价款的40%为工程进度款；

　　3、固定玻璃及窗扇安装完成经甲方验收合格后付至合同总价的90%；

　　4、工程结算完成后付至工程结算总价的95%；

　　5、剩余工程结算总价的5%为工程质保金，保修期为一年，保修期满一年后一次性付清（无息），保修期自开具分项工程验收完工证之日开始计算。

　　四、分承包工程工期：

　　施工进度按照总包项目部及甲方要求，严格按总承包项目部审批后的施工进度计划进行，不得延误，现场土建不具备条件的情况下不计算在内，乙方因自身原因不能按要求的工期完工，每延误一天，按200元罚款。工期超过10天，甲方有权终止乙方的施工资格并清场，乙方必须赔偿由此造成的各项损失。

　　五、双方施工现场代表：

　　乙方在施工中必须接受甲方、建设单位、监理等单位现场代表的监督检查，出现问题及时整改，否则，甲方有权对乙方进行经济处罚或终止乙方的施工资格，乙项必须赔偿由此造成的各方损失。监理单位现场代表： 赵峥 甲方现场代表： 张新全 乙方现场代表： 张玉胜

　　六、分承包工程质量要求：

　　乙方按照国家及省市现行的施工质量标准、规范和甲方审定后的设计图纸、施 工方案、施工进度计划、总包项目部技术交底要求（门窗技术要求）完成所承包工程，质量达到合格标准。如施工时达不到合格标准，甲方有权对乙方进行经济赔偿或终止乙方的施工资格，乙方必须赔偿由此造成的各项损失。

　　七、安全生产文明施工要求：

　　1、 乙方应严格执行国家、省市及甲方制定的安全操作规程和安全规定，服从总包 单位安全管理。因乙方原因造成的安全事故，由乙方负全责，甲方将酌情降低乙方的承包价格或终止乙方的施工资格，乙方必须赔偿由此造成的各项损失。乙方施工中，甲方将对乙方违反规定的行为进行经济处罚。

　　2、 乙方施工时应严格遵守甲方的现场文明施工管理制度，做到文明施工，三清六 好，否则，甲方有权酌情降低乙方的承包价格或终止乙方的施工资格并清场，乙方必须赔偿由此造成的各项损失，乙方施工中，甲方将对乙方违反规定的行为进行经济处罚。

　　3、 乙方施工时应根据分承包工程的特点采取相应的环境保护措施，防止或减少对 环境的污染，否则，甲方有权对乙方进行经济处罚或终止乙方的施工资格，乙方必须赔偿由此造成的各项损失。乙方施工中，甲方将对乙方违反规定的行为进行经济处罚。

　　八、成品保护：

　　乙方应做好在工程施工期间的分承包工程的成品、半成品的保护工作，由于保护不利造成的损失由乙方负责，造成他方损失时必须全额赔偿。由于他方原因造成分承包的损坏，乙方通知甲方予以协调，由责任方负责维修或分承包方修复，由责任方承担费用。

　　九、工程保修规定：

　　工程竣工验收合格开具分项工程验收完工证后，进入保修期，所承包工程保修 期为1年。保修金按照所承包工程结算总价的5%进行扣留，保修期结束无质量问题后一次性付清（无息）。保修期内，乙方在接到甲方保修通知后24小时内必须派维修人员到场维修，否则，甲方有权安排维修事宜，费用从乙方保修金中双倍扣除。

　　十、劳动保障：

　　乙方必须对所承包工程的施工管理负全责。乙方不得以任何理由拖欠工人工资，如果乙方未结清工人工资，甲方不负担任何责任，若因此给甲方造成损失，均由乙方负责。乙方保证其作业班组内没有50岁以上及年老体弱人员。由此给甲方造成的损失，均由乙方负责。

　　十一、门窗技术要求：

　　（一）断桥铝合金门窗

　　1、型材：采用天津佰亿（大邱庄）60B系列断桥铝，表面静电粉末喷涂，国产尼龙隔热条，外麻面内光面，颜色：按照确认样品验收。

　　2、配件采用青岛杨氏立兴优质门窗五金配件。

　　3、玻璃：均选用6+12A+6mm外片LOE—E玻璃，落地窗下亮玻璃双钢化处理，门扇玻璃双钢化，单块玻璃面积超过1。5*米双钢化。

　　4、窗开启方式为外开，固定玻璃内上，窗开启部分加装转向材，内装隐形下拉式隐形纱窗，门全部为外开门。

　　5、固定玻璃内外侧塞三元乙丙胶条，窗扇玻璃外侧打耐侯胶，内侧塞三元乙丙胶条。

　　6、窗框与墙体间用聚胺脂发泡填充，保证弹性连接，窗框外口打黑色创宇中性耐侯防水胶，窗框内口打白色创宇1#白色密封胶。

　　十二、其它：

　　1、乙方向河北省社会公益项目建设管理中心提供发票。

　　2、乙方进场时，乙方必须提供本合同要求的材料生产合格证、备案证；仅适用于本工程的材料检测报告等相关资料，并对所供材料质量负责。

　　3、乙方负责窗的三性能检测，在甲方、监理监督下由乙方报送，费用由乙方承担。其他要求详见项目部技术交底。

　　4、计算规则：门、窗框外皮尺寸确认。

　　5、甲方提供水电接点，费用由施工单位承担。

　　6、机械设备：自带。

　　7、现场文明施工：按照总包项目部制定的现场文明施工标准施工，并接受总包项目部的监督、指导。

　　8、消防：执行国家相应标准。

　　9、劳动力人员保证：根据工程需要安排劳动力，保证工程顺利进行。

　　10、本承包任务范围内无任何零用工签证，本承包任务范围外的零用工按100元/天计算。

　　11、 本合同一式十份，甲方八份、乙方两份，双方签字盖章后生效；本合同自保修款结清后自动终止。

　　12、合同执行中，双方发生争执，协商解决，协商不成时提交工程所在地法院提起 诉讼。

　　甲方（公章）：_________ 乙方（公章）：_________

　　法定代表人（签字）：_________ 法定代表人（签字）：_________

　　_________年____月____日 _________年____月____日

　　铝合金门窗合同 5

　　甲方： (以下简称甲方)

　　乙方： (以下加成乙方)

　　甲、乙双方经充分协商，签订本合同。

　　一、承包范围及价格

　　甲方将郴州市万华汽车城 栋，铝合金工程制作安装劳务承包给乙方，承包单价为 元/*方米。

　　二、施工要求

　　1、根据甲方提供的图纸，结合施工实际洞口尺寸制作安装。

　　2、工程质量：按本合同中有关条款及国家规定现行相关施工、验收规范标准执行。

　　3、施工工期：

　　开工日期：为20xx年9月19日以前，安装进度原则上与土建工程同步。

　　竣工日期：不影响甲方交房。

　　4、工艺要求：

　　(1)撕落铝型材外侧包装纸。

　　(2)窗框制作安装尺寸规范、牢固，水*度、垂直准确度，窗扇密封能良好。

　　(3)窗框与墙体四周缝隙上方用泡沫胶填堵，下方和两边用水泥浆填堵；与外墙接口处打玻璃胶，玻璃安装密封度良好，尽量减少渗水现象。

　　(4)铝材下料合理搭配，其他材料本着节约高效原则使用，尽量减少浪费。

　　(5)本合同未列的工艺要求按常规执行。

　　三、劳务款支付

　　按工程进度支付，所有外框安装完毕后付款总比例不得少于总款项的 %，所有玻璃安装完毕后付款总比例不得少于总款项的 %，验收合格10天内一次性付清。

　　四、甲方责任

　　1、按合同约定支付劳务款。

　　2、合同签订当天提供图纸给乙方(含设计变更)，指派专人与乙方联系施工过程中的相关事宜，如落实施工场地、协调与建筑商及其他工种的关系，为乙方创造一个便利的施工环境。

　　3、为乙方提供现有的外脚手架、垂直运输机械、水、电等，乙方固定玻璃与百页窗安装完毕前不得外脚手架。

　　4、乙方门窗外窗安装好后，协调土建方及时进行填边及修补，填边不能影响乙方窗扇的安装。

　　5、负责已安装好铝合金的维护、保管工作。

　　6、组织对工程的竣工验收，提出整改意见，及时办理竣工结算。

　　7、对工程质量、进度进行监督检查，协调办理验收、工程增减、修改、变更、登记手续和其他事宜。

　　8、保证材料及时供应。

　　五、乙方责任

　　1、确保工程质量，按本合同约定与相关施工规范施工。

　　2、不得人为浪费、盗取甲方材料。

　　3、合理调配人手，合理安排工期，确保安装进度与土建施工单位同步。

　　4、遵守施工现场的各项规章制度，保证安全生产和文明施工，并承担一切施工责任事故及赔偿责任。

　　5、服从甲方监管与调度，妥善处理与土建方的关系。

　　6、提供必要的工程数据给甲方，配合甲方做好竣工验收，工程量计算工作。

　　六、工期顺延

　　1、由于甲方或土建方原因，不能进行制作安装，工期顺延。

　　2、由于不可抗力影响，与土建工程同样顺延。

　　3、由于设计变更，影响工期，工期顺延。

　　七、双方约定的其他事项：___

　　八、本合同未尽事宜，双方协商解决，或由劳动仲裁解决。

　　九、本合同一式两份，甲、乙双方各执一份，自合同签字之日起生效。

　　甲方： 乙方：

　　日期：日期：

　　铝合金门窗合同 6

　　发包方：_____________（以下简称甲方）

　　承包方：_____________有限公司（以下简称乙方）

　　结合本工程的具体情况，经双方协商，达成如下条款，共同履行。

　　一、工程概况

　　a)工程名称：_____________。

　　b)工程地点：_____________。

　　c)承包范围：门、窗安装。

　　d)结算依据：依据门窗外轮廓尺寸进行面积结算。

　　二、门窗面积

　　_____________㎡，

　　三、工程款金额

　　_____________元

　　四、门窗安装日期

　　______年____月____日。

　　五、甲乙方职责

　　1）甲方在门窗确认单上签署姓名，以收到时间后生效，后因指令错误（包括已做好门窗之后，甲方更改方案）而发生的追加协议价款和对乙方造成的损失都由甲方承担。

　　2）乙方竣工后，甲方要及时组织相关人员进行竣工验收。

　　3）乙方保证在施工过程中进度及质量问题。

　　4）乙方有责任教育其工人严格执行操作规程，严格管理，安全施工。安装期间因为乙方管理不善造成物件破损、丢失等损失，均由乙方负责。

　　5）乙方按实际情况根据现场按要求安装。

　　六、工程款的支付

　　签协议时，甲方付工程款的50%，余款待安装完成之日，全部结清。

　　七、保修责任

　　乙方按国家有关规定和协议条款约定的保修项目、内容、范围、期限进行保修。保修期从保修卡签字之日起算起。本协议保修期为二年。

　　八、其他事项

　　乙方应加强对施工人员的安全管理和教育，因乙方的不慎或违规操作等原因引起事故，造**员伤亡的概由乙方自行负责,与甲方无关。

　　本协议一式两份，甲乙双方各执一份。两份具有同等法律效力，由甲乙双方签字后分别保存。

　　其他未尽事宜，由甲乙双方协商解决。

　　甲方签字：_________________________

　　乙方签字：_________________________

　　日期：______年____月____日

　　铝合金门窗合同 7

　　甲方：_________乙方：_________

　　一、门窗的订做

　　二、甲方必须按甲乙双方协商好的.合同，精心制图加工，地弹门外框料厚_________�L，推拉窗外框料厚_________�L，隔断料厚_________�L，玻璃为4�L白色，扇子料为通用料。

　　三、付款方式：预付订金_________元，开工预付总造价的20%，外框安装完毕付总造价的40%，其余工程完工后一次性付清。

　　四、保质保量，精心制作，铝合金门窗保修期为壹年，地弹簧为运河牌（壹年包换），玻璃保壹年，自行炸烂负责更换。甲乙双方必须按约定期限完成各自的承诺，如有任何一方违约，承担对方工程总造价每天5%的违约金。

　　五、本合同一式两份，甲乙双方各执一份，签字生效

　　甲方（公章）：_________

　　乙方（公章）：_________

　　法定代表人（签字）：_________

　　法定代表人（签字）：_________

　　_________年____月____日

　　_________年____月____日

　　铝合金门窗合同 8

　　甲方：_________乙方：_________

　　一、门窗的订做

　　二、甲方必须按甲乙双方协商好的合同，精心制图加工，地弹门外框料厚_________㎜，推拉窗外框料厚_________㎜，隔断料厚_________㎜，玻璃为4㎜白色，扇子料为通用料。

　　三、付款方式：预付订金_________元，开工预付总造价的'20%，外框安装完毕付总造价的40%，其余工程完工后一次性付清。

　　四、保质保量，精心制作，铝合金门窗保修期为壹年，地弹簧为运河牌（壹年包换），玻璃保壹年，自行炸烂负责更换。甲乙双方必须按约定期限完成各自的承诺，如有任何一方违约，承担对方工程总造价每天5%的违约金。

　　五、本合同一式两份，甲乙双方各执一份，签字生效

　　甲方（公章）：_________ 乙方（公章）：_________

　　法定代表人（签字）：_________ 法定代表人（签字）：_________

　　_________年____月____日_________年____月____日

　　铝合金门窗合同 9

　　甲方：**房地产发展股份有限公司

　　乙方：施工总承包单位

　　丙方：铝合金门窗厂

　　甲、乙、丙三方根据《中华人民共和国合同法》及相关法律法规，在*等自愿、充分协商一致的基础上，甲、乙、丙三方就铝合金门窗加工、安装等事宜，签订本合同，三方必须严格遵守。

　　一、工程名称、地点及安装：

　　1、工程名称：

　　2、工程地点：

　　3、铝合金门窗加工规格、安装要求，三方协商一致，共同确认《门窗加工、安装技术要求》(列为合同的附件1)。

　　4、门窗规格、价格表：

　　开启方式 规格 数量(�O) 型材元/�O 玻璃元/�O 五金件元/�O 加工费元/�O 运输费元/�O 安装费元/�O 综合单价元/�O 总金额(元)

　　合计总金额

　　交货日期：

　　开启方式 规格 数量 交货日期 备注

　　框 扇

　　5、甲方有权指定型材及玻璃厂商或品牌。

　　指定型材供应商(品牌)为：

　　指定玻璃供应商(品牌)为：

　　6、门窗安装竣工日期：200 年 月 日

　　二、合同三方当事人的责任和权利

　　(一)甲方责任和权利

　　1、甲方应按合同约定时间向乙方支付总包管理费，向丙方支付门窗加工、安装费。

　　2、甲方对乙方实施监督和管理。

　　3、甲方负责协调乙方与丙方的工作。

　　4、甲方有权抽查丙方的加工和安装情况。

　　5、甲方应对丙方提供的价格体系保密。

　　(二)乙方责任和权利

　　1、乙方应及时向丙方提供所需的产品《计划表》和《规格尺寸要求》等，以保证丙方按时加工、安装。

　　2、乙方负责对丙方进场(安装前)门窗进行验收,对验收不合格的产品有权清除场外。

　　3、乙方负责为丙方提供门窗存放场地或存放库房。

　　4、乙方负责提供丙方安装门窗时必要的施工条件。

　　5、乙方负责协调、配合丙方施工。

　　6、乙方对丙方实施监督和管理。

　　7、乙方应对丙方的安装工作提供必要的技术支持。

　　8、乙方对甲方负责，对丙方的门窗加工、安装和现场施工管理等出现的问题，有权制止、要求整改、返工、停工等。

　　9、乙方负责将对丙方门窗加工、安装的监督、管理情况向甲方汇报。

　　10、丙方安装完毕后，乙方负责验收，有权对安装不合格的门窗要求整改、返工，直至合格为止，并在最终的验收报告上签字、盖章确认，提交甲方。

　　11、乙方应当对丙方的合同付款申请单确认无误后签字、盖章，无正当理由不得拒绝。

　　12、门窗安装完毕后，乙方负责为丙方提供淋水试验的必备条件。

　　13、乙方负责成品保护， 避免造成损坏。

　　14、乙方应对丙方提供的价格体系保密。

　　(三)、丙方责任和权利

　　1、丙方负责对铝型材、玻璃、配件及辅料的验收，因丙方验收不严格，给甲方造成的损失，由丙方自行承担。

　　2、丙方接受乙方的监督和管理。

　　3、丙方应将门窗加工、安装进度计划提交甲方和乙方。

　　4、丙方应接受甲方关于门窗加工、安装方面的抽查。

　　5、丙方在任何时候都应接受甲方或乙方关于产品技术、加工、安装等方面的咨询。

　　6、门窗进场经乙方验收合格后由丙方委派的安装队专人负责保管，在此期间货物毁损、灭失的风险由丙方自行承担。

　　7、如果因甲方个别项目发生变化，致使安装期限发生变更(包括提前)或出现其他特殊情况，丙方应给予最大可能的支持。

　　8、丙方施工期间应严格遵守甲方及乙方有关规章制度，并接受乙方和监理单位的管理。施工过程中和工程竣工未移交甲方前，负责对甲方施工设备、工程设备及工程成品进行妥善保护，因丙方原因造成的一切损失均由丙方承担。

　　9、门窗安装完毕后，丙方会同乙方做好门窗成品保护。如丙方未按合同约定配合乙方做好门窗成品保护，致使门窗损坏的，由丙方负责。

　　三、相关费用及支付方式

　　1、门窗价格由铝型材价格、玻璃价格、配件价格、加工费、安装费和运输费六部分组成。

　　2、丙方承诺：以上六种费用市场价格下降时，合同价款根据下降比例相应减少。此六种费用中除铝型材外，其它为上封顶价格。根据市场行情，铝锭(铝型材)价格上涨不超过500元/吨时，丙方不得提出铝型材涨价申请;铝锭(铝型材)价格上涨超过500元/吨时，丙方可向甲方申请铝型材涨价，涨价范围不超过铝锭(铝型材)价格上涨的相应比例。

　　3、丙方从加工至送达甲方指定地点，甲方不再向丙方另行支付任何费用。

　　4、乙方对丙方的门窗加工、安装实施监督和管理，并对丙方产品质量负有连带责任，甲方向乙方支付门窗加工、安装合同总价款 %的总包管理费。

　　5、支付方式

　　① 总包管理费的支付：丙方将门窗安装完毕后，由乙方负责验收，并将最终验收结果报告(乙方签字、盖章确认)提交甲方，甲方复检无误后，

　　在工程竣工结算时向乙方一并支付总包管理费。

　　② 加工、安装费用的支付：丙方向甲方请求付款前，必须征得乙方同意，并由乙方在合同付款申请单(详见附件二)上签字、盖章确认，甲方收到经乙方签字、盖章确认的合同付款申请单后向丙方支付相应款项。

　　合同签订之日起，在收到乙方确认后的合同付款申请单后 日内，甲方向丙方支付合同总价款的20%，即rmb￥ 作为预付款;门窗全部进场后经乙方验收合格，在收到经乙方确认的合同付款申请单后 日内，甲方向丙方支合同总价款的 25 %，即rmb￥ 。门窗全部安装完毕，甲方收到经乙方签字、盖章确认的最终验收报告和合同付款申请单后进行复检，复检合格后 7 日内，甲方向丙方支付至工程结算总价的95 %，即rmb￥ 。工程结算总价的5%作为质保金，质保期为 2 年。质保期内无问题，期满一个月内付清余款。

　　6、乙方收到甲方的总包管理费后，需在竣工结算发票中列明。

　　7、丙方在收到甲方的货款后，需开具相应发票给甲方。

　　四、产品质量

　　1、丙方选用的铝型材、玻璃、配件及辅料等必须符合国家标准和三方共同确认的《门窗加工、安装技术要求》。

　　2、丙方加工、安装的铝合金门必须符合国家gb/t8478-xx标准、铝合金窗必须符合国家gb/t8479-xx标准，另外还必须符合甲、乙、丙三方共同确认的《门窗加工、安装技术要求》(列为本协议的附表1)。如果在合同履行过程中出台新的国家标准或行业标准，执行新的国家或行业标准。

　　3、丙方在安装前将门窗的抗风压性能分级及其检测报告、空气渗透性能分级及其检测报告、雨水渗漏性能分级及其检测报告、保温性能分级及其检测报告、空气隔声性能分级及其检测报告、承受机械力的检测报告，同时将铝型材及玻璃的检验报告、生产许可证、合格证书及相关的其它资料(需加盖公章)备齐，提交甲方一份、乙方三份。另外，甲方验收时有权随机抽取三套作上述检测，相应的检测费用由丙方承担”。

　　4、门窗加工、安装完毕后，门窗表面不允许有铝屑、毛刺、油污或其它污迹。连接处不应有外溢的胶粘剂。表面*整，没有明显的色差、凹凸不*、划伤、擦伤、碰伤等缺陷。

　　五、产品包装

　　1、丙方以合理的包装，保障产品符合正常贮运的要求，因包装问题而导致的产品毁损、划伤、擦伤、碰伤等外观损坏，由丙方负责。

　　2、货物包装不再另行计费。

　　六、交货方式

　　1、丙方负责货物的装卸、运输及运输过程中货物的保险事宜。

　　2. 货物送达合同约定地点后，由乙方和丙方委派的安装队共同验收，甲方不负责验收工作。

　　七、产品安装、验收

　　1、丙方承诺安排最优秀的安装队伍施工，确保门窗的安装进度和质量。

　　2、安装过程中，所需的辅料丙方自行承担，甲方不再另行支付费用。

　　3、在门窗安装前，因丙方原因导致型材变形、外观破坏、规格不符等，乙方有权拒绝验收，丙方应按合同约定交货时间及时调换。

　　4、丙方在安装过程中，必须遵守甲方和乙方的各项安全管理约定，如果丙方没有遵守或因丙方在安装过程中操作不当而发生的各种事故或给甲方和乙方造成的损失，均由丙方承担。

　　5、门窗安装完毕后，丙方负责配合乙方对门窗的加工质量和安装质量进行验收。现场验收包括产品外观、加工标准、安装要求等。乙方验收合格后，在验收合格确认文件上签字、盖章，并提交甲方。

　　6、乙方验收后若有异议，出具书面报告给丙方，丙方应在3日内给予答复;由于门窗短缺或质量问题等，丙方应在7天内补齐或更换。如果乙方提出异议后，丙方不予以答复的，视为违约，按合同的第十条丙方违约责任中第①款执行。乙方应将验收情况及时上报甲方。

　　7、甲方收到乙方的最终验收报告后，由甲方协同相关技术人员进行复检，合格后予以确认。如果检查中出现不合格情况，根据实际情况按合同第十条乙方违约责任中第②、③款执行。

　　8、乙方必须保障丙方的正常施工条件，出现停电、施工受阻等情况时，必须经三方共同确认方可顺延工期。没有经三方确认的延期，属于责任单位个人行为。

　　八、售后服务

　　1、质保期内丙方免费对门窗进行维修。如果因乙方原因致使门窗损坏的，由乙方承担相关费用。

　　2、因加工、材料或配件本身质量原因造成损坏的，丙方应终身免费更换和维修。

　　3、在业主验房期间，丙方应在项目工地现场派驻维修人员，随时对门窗出现的问题进行维修。

　　4、丙方撤场后，如出现需要维修问题时，丙方接到甲方通知后， 小时内必须到达现场进行维修(非丙方加工、安装或材料本身质量原因所造成的，相关维修费用由甲方或当事人承担)，否则视同丙方授权甲方自行处理，所发生费用从铝合金门窗质保金中扣除。

　　九、合同终止

　　1、甲方无正当理由未按合同约定支付合同价款，经丙方催告后两个月内甲方仍未支付，严重影响工程施工的，丙方可以单方解除合同。

　　2、丙方出现下列情况，甲方、乙方协商一致后，有权与丙方解除合同。

　　① 丙方冒用他人资质，或者私自将工程进行分包或转包。

　　② 丙方不及时加工门窗或进驻工地进行安装，经乙方催告后在指定期限内仍拒绝履行义务。

　　③ 丙方收到乙方《整改通知》后3日内，仍继续存在或在以后重复出现同一问题。

　　④ 丙方拒绝执行甲方根据合同约定发出的指示。

　　⑤ 丙方不按甲方指定或确认的材料，以及合同约定的'质量要求进行加工、安装。

　　⑥ 门窗加工、安装质量不合格，并拒绝重作、返工。

　　合同解除后丙方须于3 日内无条件撤场，撤场时必须保证现施工现场所有物品的完好无损，并向甲方移交经整理后的施工资料和文件。

　　十、违约责任

　　1、甲方违约责任：

　　①、甲方无正当理由迟延向丙方支付工程款，承担相应违约责任，每天按应付部分货款金额万分之四的比例，向丙方支付逾期付款的违约金。

　　②、甲方未按合同中约定期限向乙方支付总包管理费，在收到乙方催告付款通知之后7日内仍未支付，从合同约定支付之日起，支付应付款的同期贷款利息。

　　③、合同履行过程中，当预留洞口发生变更时甲方未及时通知乙方，给乙方造成的损失，由甲方承担全部损失。

　　2、乙方违约责任：

　　①、对丙方加工、安装过程中出现的质量问题，甲方直接追究乙方责任，乙方可向丙方追偿。

　　②、由于乙方对丙方监督管理不当，致使丙方加工、安装的门窗质量不合格的，但是给甲方造成的损失小于甲方应向乙方支付总包管理费总金额，乙方应赔偿甲方损失部分的总金额，同时甲方有权扣除应付乙方总包管理费的 %。

　　③、由于乙方未按合同约定对丙方实施监督、管理或监督、管理不严格，或因乙方工作疏忽致使丙方加工、安装的门窗严重不合格，给甲方造成的损失大于或者等于甲方应向乙方支付总包管理费总金额，乙方应赔偿甲方损失部分的总金额，同时甲方有权扣除全额总包管理费。

　　④、乙方施工预留门窗洞口必须符合国家规范，满足三方共同确认的《门窗加工、安装技术要求》等。未能达到国家规范要求及《门窗加工、安装技术要求》，则视为违约，由乙方承担因此造成的全部损失，同时甲方有权扣除应付乙方总包管理费的 %。

　　⑤、乙方未按合同约定做好门窗成品保护，应负责重新安装符合要求的门窗由此增加的费用由乙方承担，同时向甲方支付损坏部分金额两倍的违约金，并承担给甲方造成的其他损失。如损坏是由于丙方的原因造成的，乙方可向丙方追偿。

　　⑥、乙方没有做好丙方的施工协调工作，致使丙方门窗安装迟延，给甲方造成损失的，由乙方承担全部损失。

　　⑦、乙方无正当理由不得拒绝丙方的付款申请，否则，视为违约。

　　⑧、合同履行过程中，当工程发生变更影响到丙方加工、安装门窗时，乙方未及时通知丙方，给丙方造成的损失，由乙方承担全部损失。

　　3、丙方违约责任：

　　①、丙方加工、安装的门窗与合同约定的要求不符的，丙方向甲方支付不符合要求部分价款两倍的违约金，并在指定期限内使加工、安装的门窗达到合同约定的要求。甲方有权缓付相应货款直至丙方按合同约定履行义务。指定期限届满，经甲方或乙方催告后丙方仍不能按合同约定履行义务，甲方和乙方协商一致后，有权与丙方解除合同，丙方按照本条丙方违约责任中第⑤款承担违约责任。

　　②、丙方未按合同约定日期安装完毕的，每迟延一天向甲方支付合同总价款万分之四的进度违约金。

　　③、丙方加工、安装的门窗必须符合国家规范及三方共同确认的《门窗加工、安装技术要求》等。未能达到国家规范要求及《门窗加工、安装技术要求》，则视为违约，乙方有权要求丙方重作或返工，直至符合国家规范及三方共同确认的《门窗加工、安装技术要求》。丙方承担因此造成的全部损失，同时应向甲方支付合同总金额的 %作为违约金。

　　④、若发现丙方在施工现场遗留垃圾，乙方将通知丙方在指定时间内完成清理工作，否则乙方有权请第三方处理垃圾，由丙方承担相应费用。

　　⑤、因丙方责任致使合同终止，丙方向甲方支付合同总价款20%的违约金，并承担由此给甲方造成的一切损失。

　　⑥、因甲方或乙方原因，导致丙方不能正常施工时，丙方应以书面形式提出延期申请，否则甲方或乙方不承担相关责任。

　　十一、争议解决方式

　　合同履行过程中发生争议，三方友好协商解决;协商解决不了的，向甲方所在地人民法院提起诉讼。

　　十二、其他

　　1、本合同自签订之日起生效，一式玖份，甲、乙、丙三方各执叁份，具同等法律效力。

　　2、本合同附件《铝合金门窗加工、安装技术要求》作为本合同的组成部分，具有同等法律效力。

　　附件一：《门窗加工、安装技术要求》

　　附件二：《合同付款申请单》

　　以下无正文

　　甲方：**房地产发展股份有限公司

　　法人代表： 委托代理人：

　　单位地址：廊坊经济技术开发区春明道12号 邮编：065001

　　电话：0316-5909648 传真：0316-5909685

　　乙方：

　　法人代表： 委托代理人：

　　单位地址： 邮编：

　　电话： 传真：

　　丙方：

　　法人代表： 委托代理人：

　　单位地址： 邮编：

　　电话： 传真：

　　铝合金门窗合同 10

　　甲方：________________

　　乙方：________________

　　根据《民法典》：甲方现将铝合金门窗工程承包给乙方施工，经双方协商达成如下条款以供双方履行。

　　1、工程名称：________________

　　2、工程地点：________________

　　3、承包方式：包工、包料(不含税费)(不带纱窗)

　　4、承包内容：该工程图纸规定的内容，由乙方现场测量，经甲方同意生效。相关变更通知及增加的内容由双方共同协商解决。包含铝合金、玻璃、运输、人工费、制作安装费(不含填缝和外墙防水)，所有铝合金门窗制作安装全过程的一切费用由乙方自行负责(脚手架及门窗通砌体修正等不在之列甲方免费提供垂直升降工具，确保无人阻止乙方合理正常施工，水电由甲方免费提供。乙方提供铝合金门窗有关材料的合格证、出厂证明及材料的检验报告，根据质监站相关规定提供合格证的产品送检，所送检的费用由 方负责。

　　5、工程量的计算：按实际施工的铝合金门窗外框尺寸进行工程量计算。

　　6、结算：按实际工程量，详见合同报价。

　　7、质量要求：

　　1)、严格按照施工图纸、清单要求施工，符合质量验收规定的标准。色号为________________尺寸由乙方现场测量，甲乙双方确认生效。

　　2)、乙方施工严格按照铝合金门窗施工规范进行施工，铝合金门窗安装必须牢固扎实，无渗漏，水*度、垂直度、*整度、对度度必须符合规范，门窗扇必须密封，无漏水漏光，推拉顺畅自如，玻璃有CCC认证，不得爆裂或者划痕、变色。

　　3)、乙方必有严格遵守项目部安全文明施工要求。不得违章作业，施工过程出现不安全不文明行为，甲方有权责令停工整顿，视情节严重程度勒令退场处理。

　　4)、在施工过程中，甲方全程跟踪监管，发现乙方采购的材料不符合质量要求的'，甲方有权处理该不合格的材料，并处以罚款，所产生的一切后果及费用由乙方负责。

　　8、付款方式：________________

　　1)、型材： ________________系列 。

　　2)、玻璃：________________ 。

　　9、工期：________________

　　10、自 ________________年 ________________月 ________________日开工，至 ________________年 ________________月 ________________日完成，配合甲方其他施工队伍的进度要求。自收到甲方进度款之日起 天内完成外框制作及安装，甲方原因引起则顺延工期。

　　11、如有一方违反该合同条款而造成另一方损失的，应负责赔偿相应的经济损失。

　　12、本合同如有未尽事宜，双方本着友好协商原则解决，本合同一式二份，双方各执一份，自双方签字盖章之日起生效。

　　甲方签字：________________

　　身份证号码：________________

　　乙方签字：________________

　　身份证号码：________________

　　___________年___________月_________日

铝合金门窗安装合同范本十份（扩展2）

——铝合金门窗制作安装合同通用5篇

　　铝合金门窗制作安装合同 1

　　甲方：

　　乙方：

　　丙方：

　　甲方根据工程建设需要，将 工程中的铝合金门窗委托丙方制作安装，依据“建设工程施工合同”等相关内容，服从总包方管理和整体进度要求，经双方协商，达成如下协议：

　　1、工程名称：

　　2、工程范围：

　　3、承包方式：包工包料

　　4、承包范围：外墙铝合金门窗。

　　5、合同组成：本合同、招标文件、投标文件及承诺、图纸及变更、国家现行施工验收规程及规范标准、可能有的有关会议纪要等。

　　6、工程质量及验收

　　工程质量：优良。达到优良后奖励工程结算价的3%，否则处罚3%。

　　工程验收及标准：门窗安装完后随主体工程一并验收，执行国家现行施工验评标准、规范。

　　7、质量保证期限：通过竣工验收后一年。

　　8、工程开竣工时间：工程开工以业主单位开工令为准，标段合同工期60日历天。

　　9、工期的损失赔偿费：服从总包方管理和整体进度要求，每延期一天竣工，处罚壹万元。

　　10、合同价：合同暂定价000000000元，以工程竣工最终结算为准。

　　11、结算方式及标准

　　门窗结算价=图纸门窗面积×000元/*方米(门窗综合*均单价)+设计变更费用(设计变更实际门窗制作安装面积×540元/*方米(门窗综合*均单价)—各类罚款。上述门 窗综合*均单价为全费用包干价格(此综合单价不包含总包管理费用及税金)，施工期间价格不予调整。

　　12.工程款支付

　　大框全部安装结束付总货款的20%，内扇全部安装结束付总货款的40%，工程竣工验收合格经甲方审计后付总货款的 95 %，余款5 %作为质保金，质保期两年，工程竣工验收通过之日起算，甲方于质保期满后10日内，向乙方一次性付清全部费用。

　　13. 各方责任权利义务

　　甲方

　　1、 适时发布工程进场开工令。

　　2、 负责协调乙丙方现场其他施工作业关系。

　　3、 丙方不服从甲方管理，甲方有权对其进行处罚。

　　4、 负责及时办理丙方工程款支付手续，不得无故拖延办理

　　5、 会同监理单位依据国家现行相关施工验评规范对工程进行质检和验收。因丙方工程质量达不到合同约定的质量标准，由丙方无偿返工，直至通过验收。

　　6、 会同监理方及业主方及时办理各类方案和变更的审批。

　　乙方

　　1、 对丙方的工程质量、进度、现场调、报验等负有总包管理责任。

　　2、 负责提供于门窗工程有关的配合服务(内容包括留洞、塞缝、补眼、共用脚手架和 垂直运输，施工配合，现场管理，竣工资料的整理等)。其中，推拉门下口的封堵有门窗单位进行且必须采用防水砂浆和细混凝土。

　　3、 负责提供丙方施工水电接口，丙方支付使用费用，价格执行当地主管部门核定的价格,结算时按实扣除。

　　丙方

　　1、 丙方委派 为本工程项目经理，负责项目的全面管理工作。

　　2、 遵守工程管理有关规定，自行办理工程进点施工有关手续并承担费用。乙方不得在施工现场布置生产、生活临建。其费用投标人自理。

　　3、 进场人员应服从监理工程师和业主单位及甲方管理并按当地**部门规定办理暂住手续。

　　4、 根据设计图纸，门窗的开启方式和立面须按甲方批准的分割方案图。施工除满足招 标文件中的有关要求，还要满足现行国家、地方颁发的与本标有关的各中现行有效 的技术规范、规程，设计院技术文件上的质量要求也适用于本工程。

　　5、 丙方按照业主招标选定的广东银一百创新铝业有限公司生产的银一百彩色注胶铝合金。按规格型号组织门窗制作安装，五金配件、辅助材料(见合同附件)。否则，进场材料退场，其产生的后果及损失乙方负责。要求所有推拉门窗均带沙门窗，其**用楼梯窗不带纱，所有*开门窗对外开启。推拉门采用 系列、推拉窗采用 系列、*开窗采用 系列，颜色为砂纹棕。 窗型材壁厚为 MM，门型材壁厚为 MM。玻璃：为 6+9A+6双层中空钢化玻璃。玻璃除满足上述要求外，首先需满足现行国家、地方颁布的与本标有关的各种现行有效的技术规范、规程，其次设计院技术文件上的质量要求也适用于本标工程。门窗玻璃外墙要求使用黑色硅酮耐侯密封胶(具体见附件招标单位门窗选用材料)。

　　6、 五金配件及其他材料见附件招标单位门窗选用材料。

　　7、 进场材料必须按附件要求与样品一致，色彩一致，且按要求做好装保护。达不到 上述标准，所进场门窗材料清退出现场，其产生的一切后果由丙方负责。

　　8、 提供的工程用材料必须符合国家相关标准，并提**品合格证明，对材料质量负责。否则，丙方由此引起的一切损失和费用。

　　9、 型材复试和安装前后的各项检测实验必须按规程、规范所规定的项目和指标进行， 费用已包括在合同价中。

　　10、 遵守甲方、业主方、监理单位的各项管理制度，服从甲、业主方及监理单位的管理、 检查、验收及处罚。

　　11、工程款支付申请必须经甲方和监理单位及业主方确认同意，其款项由甲方委托业主方支付给丙方。

　　12、作好现场的安全文明施工工作。严格按照安全规程规范组织施工，采取必要的安全 防护措施，消除安全隐患。因乙方安全措施不力造成的事故及由此引起的一切损失 和后果由丙方全权负责。

　　13、已竣工工程未验收交付甲方前负责完工工程的成品保护工作，保护期间发生损坏， 丙方自费予以修复。

　　14、 丙方保证其工程的整体进度要求，不得延误，否则，每延误一天罚款壹万元。

　　15、负责工程材料的报验、报批等，门窗工程交工前丙方必须向甲方提交完整工程资料一式四份，由甲方统一整理。

　　16、 质保期为一年(房屋通过整体验收起计算)，一年内门窗出现质量问题，乙方免费维修. 丙方接到业主方通知后24小进内至现场处理，否则。业主有权委托其他单位进行处理，其维修费用从乙方质保金中扣除。

　　14. 未尽事宜，另行商定。本协议一式六份，甲方四分，乙方两份，丙方两份自签字盖章之日起生效。 (合同附件：五金配件和辅助材料表)

　　甲方单位(盖章)：法人代表：或授权代理人：

　　乙方单位(盖章)：法人代表; 或授权代理人：

　　丙方单位(盖章)： 法人代表; 或授权代理人：

　　年 月 日

　　铝合金门窗制作安装合同 2

　　甲方：_________乙方：_________

　　一、门窗的订做

　　二、甲方必须按甲乙双方协商好的合同，精心制图加工，地弹门外框料厚_________㎜，推拉窗外框料厚_________㎜，隔断料厚_________㎜，玻璃为4㎜白色，扇子料为通用料。

　　三、付款方式：预付订金_________元，开工预付总造价的20%，外框安装完毕付总造价的40%，其余工程完工后一次性付清。

　　四、保质保量，精心制作，铝合金门窗保修期为壹年，地弹簧为运河牌（壹年包换），玻璃保壹年，自行炸烂负责更换。甲乙双方必须按约定期限完成各自的承诺，如有任何一方违约，承担对方工程总造价每天5%的违约金。

　　五、本合同一式两份，甲乙双方各执一份，签字生效

　　甲方（公章）：_________

　　乙方（公章）：_________

　　法定代表人（签字）：_________

　　法定代表人（签字）：_________

　　_________年____月____日

　　_________年____月____日

　　铝合金门窗制作安装合同 3

　　发包方：(以下简称甲方)

　　承包方：(以下简称乙方)

　　依照《中华人民共和国合同法》和《建筑安装承包合同条例》的有关规定，双方遵循*等自愿、公*公正和诚实信用的原则，结合本工程具体情况签订本合同，以致共同遵守执行。

　　一，工程概况

　　1、工程名称：景宁气象灾害监测预警中心迁建工程门窗工程

　　2、工程地点：景宁城北片区

　　3、承包内容：彩铝隔热断桥中空玻璃门窗制作安装

　　4、承包形式;包工包料

　　二，甲、乙双方工作

　　1、甲方做好工程前期工作，使施工场地具体施工条件，对工程进度、质量、工期进行检查。

　　2、甲方按合同约定支付工程款，乙方应保证工程进度。

　　3、乙方根据甲方的通知及时组织所需的人员、原材料等到达施工现场，服从甲方现场管理，(材料进场须提供材质证明及进行复检)。

　　4、乙方按现行国家行业相应规范、操作规程组织施工，接受甲方及监理方的监督，对出现的质量问题无条件返工，保证施工和工程质量。

　　三，图纸

　　甲乙双方约定图纸会审，并按甲方审定认可的图纸施工，图纸见附件。

　　四，工程量及工程价款

　　工程量以实际制作的门窗面积结算。门窗统一单价为420元/m2。

　　五，工程款支付

　　甲乙双方自签订合同之日起，外框安装完毕后，甲方应支付总工程款的40%，内窗安装验收合格完毕甲方应支付总工程款的50%，乙方在窗边修饰撕条打扫卫生后甲方应支付总工程款5%，余款5%在一年保修期满后一次性付清。

　　六，开竣工日期、工程质量约定等

　　1、20xx年月日开工至20xx年月日竣工(其中外框安装根据甲方通知时间开始安装，工期为10天)。

　　2、开工日期以合同签字之日起计算，因甲方未按约定完成工作，影响工程进度，工期顺延;因现场不可抗拒自然灾害、停电等意外因素影响，工期顺延，如因乙方自己的原因则工期不顺延。

　　3、工程质量按国家《建筑装饰装修工程质量验收规范》标准施工，并按国家有关工程质量检验评定标准验收，乙方要严格控制外墙窗周边的施工工艺，杜绝门窗周边渗水，(包括节能验收必须合格)。

　　4、工程完工后由乙方通知甲方，甲方应及时组织有关人员进行验收，乙方应出示有关资料交给甲方(其中工程验收时间根据工程总竣工验收时间确定)。如工程质量不合格，乙方应及时派人返工，返工费用均由乙方负责。

　　5、乙方必须服从甲方指挥，听从甲方安排。门窗材质采用：注胶断桥隔热型材，壁厚1.4mm(带纱窗)。门窗铝材颜色为深灰色(以甲方确认的小样为准)。所有五金配件采用国产优质合格产品，玻璃采用：6+12A+6白色中空钢化玻璃。以上所有材料均先送小样甲方认可后再制作及安装。乙方需要按报价表中所选用型材规格、五金、辅材进行制作安装，不得随意变更(乙方报价表作为合同附件)质保期为2年。

　　6、施工配合费及工程税金费用由甲方自行承担。其他如制作安装费、包装运输费、措施费、检测费、安全费、管理费、利润等均包含在综合单价内。

　　七，安全生产、文明施工

　　施工方应按安全技术操作规程施工，如发生一切安全事故，由乙方自行负责，费用自理。施工现场不乱堆乱放，保障施工现场的整洁。

　　八，违约责任

　　1、乙方违约不能按时完工，超过的工期按每超过一天罚款人民币2000元以此类推。甲方从乙方工程款中扣除。由于不可抗力的原因或甲方原因造成工期延长，乙方不负任何责任。

　　2、因甲方原因造成停工面导致乙方的额外费用和损失，应由甲方承担全部责任和费用。

　　九，保修、争议等

　　本工程保质期2年，保质期内非人为损坏的质量问题，乙方无条件提供免费保修。保质期满后的质量问题，由乙方负责维修或更换，仅收取材料费。工程所有权和经营权不得转包，如乙方转包，甲方有权收回承包权。合同发生争议，可申请仲裁，仲裁及诉讼费用由违约方承担。

　　十，本合同应配合门窗设计方案中提供的一切技术要求及对窗型、材质、玻璃、五金配件的质量要求，进行制作及安装。

　　十一，合同的生效和终止

　　本合同一式两份，甲乙双方各执一份，从签字盖章之日起生效，到竣工结算付完工程款为止。未尽之事宜，另行签订补充协议，具有与本合同同等的法律效力。

　　发包单位名称(盖章)：项目负责人：

　　承包单位名称(盖章)：法定代表人：

　　年月日：

　　铝合金门窗制作安装合同 4

　　发包人(全称)：

　　承包人(全称)：

　　依照《中华人世共和国合同法》，《中华人世共和国建筑法》及有关法律、行政法规、遵循*等、自愿、公*和诚实信用的原则，双方就本建设施工事项协商一会，订立本合同。

　　一、工程概况

　　工程名称：百色市德保县人民医院综合楼

　　工程地址：百色市德保县人民医院

　　工程内容：安装铝合金门窗、不锈钢防盗网

　　二、工程承包范围

　　承包范围：综合楼铝合金门窗安装均为包工包料施工，配合业主做竣工验收的相关资料。

　　三、合同工期

　　合同工期为日历天

　　四、质量标准工程质量标准：合格

　　五、合同价款

　　本工程采用单价合同形式，工程量安装铝合金门窗约m2，单价元/m2，不锈钢防盗网m2，单价元/m2，合同价款元整，以施工实际面积结算。

　　六、组成合同文件

　　合同协议书标准规范及有关技术文件工程投标报价表交叉等书面协议视为本合同组成部分甲方、乙方、监理单位会签工程签证单双方就本工程及有关合同文件进行协商、洽谈、变更、家畜等形成的补充协议、会议纪要、备忘录及往来函件的书面资料视为本合同的组成部分

　　七、质量与检查

　　(1)承包方按发包方已确认合格的标准样板采购，并经双方签字确认后封样，施工工艺按已安装的样板为标准安装完成后面的工程。

　　(2)不合格材料不得使用。

　　(3)收方尺寸：按安装铝合金门窗、不锈钢防盗网、厨房推拉门的实际面积计算。

　　八、材料规格

　　铝材采用铝材，配件为铝标准配件;采用纱窗;防盗网采用厚不锈钢防盗网。

　　九、承包人应向发包人承诺按照合同约定进行施工、竣工并在质量保修期内承担工程质量保修责任，保质期为壹年。

　　十、工程付款方式

　　1、本工程无工程预付款，以材料进场植入，甲方支付给乙方工程合同总造价的30%,其余按实际完成工程量达到60%、90%时，按进度分两次相应支付当期实际完成工程造价90%的工程款，余款在竣工验收合格，结算审核完毕7天内一次性支付到工程总造价的97%，留有3%的质量保修金，待保修期结束后15日内退还，结算方式以现金结算。

　　2、按工程所定的价格单价包干，设计变更，增减工程量结算。从现场工程师签字确认为准。

　　3、本工程验收合格后，承包方编制施工结算书送到发包方审核，收到承包方结算书之日起7天内审核完毕，并于审核完毕7日内付清扣除质保金外的工程余款。

　　4、保证金在质保期满后15日内付清。

　　十一、乙方应严格按照国家和地方有关部门对安全生产、文明施工规定，结合本工程实际必须编制可行安全施工组织设计专项方案，制定有效的安全生产管理制度，采取有效的防护措施，承担安全施工的全部责任和费用，并承担由于措施不力造成的事故责任和因此发生的费用。

　　十二、合同生效

　　合同订立时间：

　　合同订立地点：

　　十三、争议

　　在履约合同过程中产生争议时，双方当事人协商解决，协商不成依法向百色市人民法院起诉。本合同一式四份，双方各执两份，共同遵守。

　　十四、其他

　　1、甲方负责协调施工场地内各交叉作业施工单位之间的关系，提供水电接口，明确配合费，并安排工人向长居住的定点地方以便保障施工进度。

　　2、工期调整：

　　1)甲方未能按约定提供工作面开工条件;

　　2)甲方原因不能及时提供所需的指令、批准、至施工不能正常进行;

　　3)一周内非乙方原因停水、停电造成正常施工停工累计8小时;

　　4)工程设计变更引起工程量增加或减少，并对关键工序有实质性影响;

　　5)发生不可抗力。

　　3、隐蔽工程和中间验收：工程具备隐蔽条件或达到中间验收部位，应提前48小时把内容、时间、地点书面通知工程师及发包方。验收合格，工程师证验收记录上签字后承包人可进行隐蔽和继续施工。验收不合格，整改后重新验收。

　　4、甲方未按约定时间、金额支付工程款，每逾期一天，按应付而未付金额的千分之一向乙方支付违约金。

　　发包人：承包人：

　　委托人：委托人：

　　年 月 日

　　铝合金门窗制作安装合同 5

　　甲方：

　　乙方;

　　经甲乙双方协商一致，就乙方承接塑钢窗加工安装工程达成一致意见，特制定本合同。

　　一、 工程名称：

　　二、 工程地址：

　　三、 工程范围： 塑钢窗加工安装

　　四、 工 程 量：1-2#楼窗户面积约 ㎡。

　　五、 工程造价：塑钢门窗合计价款约： 元

　　六、工程工期：

　　1、乙方于 年 月 日进场安装，按甲方需求进度完成门窗的安装任务。

　　2、如遇以下情况，工程顺延：

　　(1) 属承包范围内的重大设计变更;

　　(2) 因土建方原因造成乙方不能施工的情况下。

　　七、付款方式和结算方式

　　窗框安装完成付，窗扇安装完成付%，预留 %作为质保金，质保期为1年，质保期满后一次结清。

　　八、甲乙双方应履行的职责

　　1、甲方提供门窗的加工图纸，并确定门窗的安装的位置;乙方安装图纸加工安装。

　　2、乙方负责管理加工人员及工地现场安装人员的安全问题，教育员工遵守工地的安全操作规章制度，对不遵守制度所造成的人身伤害由乙方自行承担。

　　3、乙方派为现场负责人，负责工地施工的协调。

　　九、乙方的责任

　　1、安装产品质量必须符合国家现行的工程质量验收规范，因质量不合格，造成的损失由乙方自负;

　　5、乙方必须按双方协定的施工工期，保质保量完成该工程的施工任务。

　　十、未尽事宜，双方协商解决。

　　十一、本合同双方签字后生效。本合同一式二份，甲乙双方各执一份(具有同等法律效力)

　　甲方： 乙方：

　　联系电话： 联系电话：

　　年 月 日

铝合金门窗安装合同范本十份（扩展3）

——安装铝合金门窗合同通用5篇

　　安装铝合金门窗合同 1

　　甲方：

　　乙方：

　　经甲乙双方充分协商，就玻璃、铝合金销售达成以下协议：

　　一、数量及价格：详见清单。

　　二、质量标准，玻璃、铝合金规定执行国家规格标准。甲方银行帐号为xxxxxxx，开户行：xxxxx，姓名：xxxx。

　　三、供货地点：以乙方的仓库地点为准。其数量以乙方主管材料的人员清点签字时的'数据为准。

　　四、结算方式：乙方每次购货时向甲方提供购货清单，并按照清单价格总额汇款。如甲方供货与乙方的供货清单不相符时，甲、乙双方在三个工作日内结算清楚。

　　本购销合同一式二份，甲乙双方各执一份，其他未尽事宜，在供销过程中协商解决。

　　甲方：

　　乙方：

　　xx年xx月xx日

　　安装铝合金门窗合同 2

　　甲方：

　　乙方：

　　根据《中华人民共和国合同法》、《建筑安装工程承包合同法》，甲、乙双方经友好协商，甲方决定将铝合金窗和铝合金空调护栏加工、制作、安装工程发包给乙方施工，具体内容如下：

　　一、工程名称：

　　二、工程范围：整个工程的普通铝合金推拉窗、断桥铝合金内开窗、断桥铝合金外旋窗、普通铝合金外旋窗、普通铝合金百叶窗、普通铝合金空调护栏的加工、制作、安装。

　　三、本合同适用法律及法规：《建筑法》、《河南省建筑市场管理条例》、《中华人民共和国经济合同法》及国家现行相应的设计、施工及验收规范等。

　　四、工程造价：项目面积(㎡)单价(元)总金额(元)普通铝合金推拉窗断桥铝合金内开窗断桥铝合金外旋窗普通铝合金外旋窗普通铝合金百叶窗普通铝合金空调护栏合计：￥2602200元总金额(人民币)：贰佰陆拾万贰仟贰佰圆整

　　五、工程质量技术要求：

　　1、铝型材质量符合GB/T5237-20xx标准。

　　2、中空玻璃符合GB11944-20xx标准。

　　3、详细技术要求见乙方提交的设计图纸。

　　4、工程材料参见乙方提供的主辅型材及配件检验报告。

　　5、质量：按现行相应的施工验收规范标准验收达到优良。

　　六、付款方式：

　　1、合同书签订后，甲方需付给乙方工程总额30%的工程预付款。

　　2、乙方窗框安装完毕后，甲方需付给乙方工程总额30%的工程进度款。

　　3、工程竣工验收合格后，甲方需付给乙方工程总额35%的工程进度款。

　　4、剩余5%的尾款，工程竣工验收合格一年后，双方无质量异议，甲方需全部一次性付清。

　　七、施工工期：从合同签订之日起15日内陆续进入工地安装窗框，总工期约为80天。

　　八、工程结算：工程结算依据国家及河南省预算定额有关规定，结算面积按乙方实际加工的窗外框尺寸每侧+1、5㎝计算。

　　九、工程验收：

　　工程具备验收条件，乙方按国家和本市工程竣工有关规定，向甲方代表提供完整的竣工验收报告和资料，甲方代表收到乙方提供的验收报告及相关资料符合要求后15日内组织验收。发现工程质量问题乙方应及时解决，在甲方规定的时间内不能解决或完成而影响工程进度所造成的损失由乙方负一切责任。甲方代表在验收报告上签字即视为工程竣工。在验收后15日内如无任何异议不予签字，可视为竣工报告已被通过。验收应按JGJ73-91《建筑装饰工程及验收规范》标准执行。

　　十、双方的责任与义务：

　　(一)、甲方负责为乙方进入工地创造便利条件，协调解决施工所用的脚手架、垂直运输吊装工具、水电及三线(面线、水*线、垂直线位置);协调解决乙方堆放场地、水、电源位置。监督检查工程质量，对施工质量不符合约定的，甲方有权要求施工人员在合理期限内无偿修理或返工。因甲方未按照约定的时间和要求提供三线位置及施工配合，乙方可顺延工程日期。

　　(二)、乙方负责按甲方提出的工期和质量要求施工，并负责此工程竣工验收后的维修服务工作，乙方保修期为二年，并负责终生维修。在保修期内，由于乙方原因导致的质量问题，乙方免费维修;由非乙方原因导致的破损及其它问题，乙方负责维修，甲方承担材料及安装费用。保修期外,乙方负责维修，甲方承担全部费用。

　　(三)、乙方要依据国家颁发的施工验收规范和质量检验标准以及设计要求组织施工。

　　(四)、按图纸施工，任何一方不得随意变更设计。如遇下列情况给对方造成窝工、返工、材料、构件的积压、施工力量和机械调迁等损失，应由责任方负担：

　　1、施工中如发现自身设计有错误或严重不合理的'地方，乙方应以书面形式通知甲方，并在7天内提出修改或变更设计文件，经甲乙双方签订协议后，方准施工。因此造成的工期延误及材料损失均由乙方承担。

　　2、在施工中，如遇设计变更超出原设计标准或规范时，应在施工前按审批程序重新报甲方批，经甲方审查核准后，并由甲乙双方签订协议，方可施工。否则，任何一方不得强行施工，所发生的责任与费用由强行施工方自负。

　　(五)、在进行竣工工程验收中，如发现工程质量不符合规定，乙方应负责无偿修理或返工，并在双方议定的措施和期限内完成。经验收合格后，再行移交。由此造成工程逾期交付的，乙方应偿付给甲方按预算造价每日千分之一的逾期违约金。

　　(六)、施工期间乙方确保安全生产，严格遵守建筑工程安全生产有关规范措施，如发生人员伤亡、质量事故等问题，均由乙方承担全部责任和一切费用。甲方派驻工地人员有权对工程质量、进度提出意见和建议，确保施工顺利进行。

　　十一、违约责任：由于甲乙任何一方不能按所签订的合同履约，造成的损失由责任方承担。

　　十二、本合同未尽事宜，双方可协商后增加补充条款。

　　十三、本合同自双方代表签字、盖章之日起生效，合同一式四份，甲乙双方各执两份。

　　甲方：

　　乙方：

　　20__年__月__日

　　安装铝合金门窗合同 3

　　合同编号：　　

　　年 月 日

　　发包方（以下简称甲方）：

　　承包方（以下简称乙方）：

　　根据《中华人民共和国合同法》和《建筑安装工程承包合同条例》及相关规定，结合本工程的具体情况，经双方协商一致，订立本合同，以资共同遵守。

　　第一条 工程项目

　　一、工程名称：

　　二、工程地点：

　　三、工程内容：

　　四、承包方式：乙方按承包价包人工，包工期，包质量，包安全，文明施工。

　　五、材料：

　　1、型材：选用XXXXX系列和XXXXX系列断桥隔热型材；

　　2、推拉窗五金

　　件采用XXXX专用配件，XXXX系列五金件采用XXXXXX；

　　3、采用5+12A+5㎜中空玻璃，金晶原片玻璃，需要钢化部分执行现行标准（单片大于1.5㎡或低于地面300㎜时，玻璃采用钢化）；

　　4、使用国产三元一丙胶条和硅化毛条，采用“XX”或“XX”牌硅酮结构胶和密封胶。

　　第二条 工程总价和单价

　　一、工程综合单价为： 元/*方；

　　二、工程总面积：约计： *方米；

　　三、估算工程总造价为：人民币（小写） 元（大写） ;

　　四、最终总价按建筑施工图纸设计洞口尺寸及实际数量结算（如果统一工程量计算有明显失误，误差大于±5%，则该部分据实调整）。

　　第三条 工 期

　　一、合同工程总工期为 60 天，即自年月日开工到年月日竣工；

　　二、具备开工条件前 5 天，甲方向乙方发出书面开工通知。

　　第四条 甲方责任

　　一、提供工程施工图、图纸会审记录、技术交底及有关设计变更的全套资料；

　　二、提供施工场地用水、用电、交通畅通、土地*整，拆除可能阻碍乙方施工的设施（包括架空和隐蔽的），为乙方提供临时仓库及安装工人的住宅场地；

　　三、委派 对施工全过程进行监理；

　　四、委派 为甲方现场代表协同监理公司一起监管检查工程质量、进度、投资控制等，并解决现场施工遇到的问题；

　　五、组织对工程的竣工验收，并按合同规定的日期支付工程款及结清尾款；

　　六、对施工过程中非乙方责任造成的门窗损坏负责维修并承担相关费用。

　　第五条 乙方责任

　　一、负责约定的门窗的制作和安装；

　　二、编制施工进度计划、支出计划、及相关文件；

　　三、严格按照施工图和说明书进行施工，确保工程质量，按合同规定时间如期完工；

　　四、提供竣工验收技术资料，办理竣工结算，参加竣工验收；

　　五、在合同保修期内，对属于乙方责任的工程质量问题，负责无偿修理；

　　六、委托为技术主管，处理门窗安装过程中的技术问题；

　　七、委托为项目经理，负责业务工作。

　　第六条 工程验收

　　一、乙方认为工程具备竣工验收条件后，应于竣工验收前十天向甲方提供完整的竣工资料（一式四份）和竣工报告。甲方收到报告后十天内组织有关部门验收，并在验收三天内提出修改意见，修改意见经乙方确认后，由乙方负责修改，并承担由乙方原因造成修改的费用。

　　二、甲方收到乙方竣工报告后十天内，无正当理由不组织验收或验收三天内不予以批准且不能提出正当修改意见则视为竣工验收报告已批准。

　　三、竣工日期为乙方递交竣工验收报告日期，验收须返修的，竣工日期为乙方修改后重新递交报告的日期。

　　四、工程未经验收，甲方提前使用或擅自动用的，视为经验收合格，由此发生的安

　　全、质量等问题及相应经济支出或损失，概由甲方承担，工程验收过程中发生的`费用由甲方承担。

　　第七条 工程款的支付和结算

　　合同签订后框安装完毕甲方向乙方支付合同总价款的30%；工程全部完成经验收合格后付至合同总价款的70%，工程结算完成后，付至审定工程造价的95%，剩余5%作为质保金，保修期为 壹 年，保修期满后付清。

　　第八条 违约、争议

　　一、乙方如转包、擅自分包该项目属违约行为，并全部承担由此造成的一切后果。

　　二、合同双方的任何一方不能履行合同条款均属违约，违约所造成的经济损失由违约方承担赔偿责任。违约造成工期延误的，甲方违约，工期顺延，乙方违约，非经甲方许可工期不得顺延。

　　三、合同履行中任何一方无正当理由而单方面提出终止合同均属单方毁约，毁约方除承担赔偿 因此造成对方的全部经济损失外，还必须向对方支付合同价款 %的违约金。

　　四、本合同如发生争议，双方应积极协商解决。协商不成，任何一方可向工程所在地的经济仲裁委员会申请仲裁，也可以直接向法院提起诉讼。

　　第九条 其他约定

　　一、本合同所订条款，任何一方不得擅自变更或修改。

　　二、本合同一式 四 份，甲方、乙方、建设单位、委托代建人各持 一 份；如有未尽事宜，以附件说明，附件经双方确认签章具有与合同同等法律效力。

　　三、本合同自双方签字盖章之日起生效，在本合同门窗工程竣工验收并结算货款完毕后自动失效。

　　甲方（签章）： 乙方（签章）：

　　电 话： 电 话：

　　日 期： 日 期：

　　安装铝合金门窗合同 4

　　甲方：

　　乙方：

　　甲、乙双方根据《中华人民共和国合同法》和国家工商行政管理局的规定，结合本工程的实际情况，经友好协商，签订本合同，以资双方共同执行。

　　第一条本合同所购彩色铝合金门窗数量及价格

　　（一）本合同塑钢门窗承包范围为 ，合同综合单价为人民币 元/m2,门窗面积约 ，合同总额暂定为人民币 元，大写： 。

　　1、此综合单价为所有推拉门窗、固定窗、推拉门的*均综合单价。（含纱扇）

　　2、此综合单价含制作安装、管理及保修，含税金。

　　3、本合同面积增减套上述单价进行结算：如若窗型、分格形式及原材料变更，造成价差则另行增加报价。

　　4、本工程结算面积以设计蓝图洞口尺寸为准，飘窗按展开尺寸计算。

　　5、本价格不包含土建配合费。

　　6、材料价格出变化，不另行调价。

　　（二）以下文件做为合同附件

　　第二条本合同塑钢门窗材料报价说明

　　1、型材：本工程塑钢门窗用塑料型材由甲方指定选用 牌 系列白色塑钢型材。

　　2、本合同报价所选用钢衬型材壁厚为 。

　　3、五金件：为配套优质产品。

　　4、玻璃：选用汽车级原片，中空玻璃使用4mm+6A+4mm浮法白玻。

　　5、纱扇：为不锈钢纱扇。

　　第三条安装地点及开竣工日期

　　1、本安装工程 所在地为： 。

　　2、甲、乙双方在签订合同后，乙方立即组织相关型材，并按甲方要求 开工， 竣工。

　　第四条本合同塑钢门窗款项的支付方式及期限

　　本合同签订后甲方不付定金，门窗框到场安装7日内付本合同总额40%的进度款，门窗扇及玻璃到场安装7日内付本合同总额40%。全部安装完毕，甲方组织相关人员验收，乙方应积级配合，待工程验收合格后，甲方一次性付清余款。

　　第五条供货期顺延

　　如遇下列情况，经甲方代表签证后，工期可相应顺延。

　　1、甲方未能按合同约定提供图纸。

　　2、甲方未能如期支付合同约定款项。

　　3、甲方、监理未按合同约定提供所需指令、批准等，未能及时指定型材颜色、种类，致使施工不能正常进行。

　　4、设计变更或修改导致增加的门窗量一次增加超过合同总量的10%。

　　5、不可抗力（详见本合同第十二条不可抗力）。

　　6、条款中约定或甲方同意工期顺延的其它情况。

　　第六条双方责任

　　1、甲方责任；

　　（1）为确保门窗的正常安装，甲方应对施工的洞口尺寸予以明确要求，确保洞口尺寸的规范。

　　（2）甲方对不规范的洞口尺寸进行修整。

　　（3）负责及时组织对门窗的验收工作。

　　（4）甲方免费提供安装主施工所需的垂直运输、脚手架、临时仓储。

　　（5）甲方应根据本合同的要求按时支付各期款项。

　　2、乙方责任：

　　（1）乙方应按时积极组织原材料的进厂及产品加工。

　　（2）乙方应将产品安装尺寸及施工方案交甲方，并积极组织安装。

　　（3）乙方按工程进度负责对门窗的制作、运输、安装。

　　（4）对每批所交产品提供材质证明。

　　（5）负责办理交验手续及资料，汇总给总包方。

　　第七条变更

　　1、如若设计变更，甲方应在乙方产品加工前15日以上，以书面形式告知乙方，并获得乙方认可。如变更在产品加工过程中，甲方应承担此造成的损失相应顺延加工周期。

　　2、如若工期需要提前或者延后，甲方应提前15天以书面形式告知乙方，并获得乙方认可，由此造成赶工或产品滞留所产生的'费有由甲方承担，原生产周期作调整或顺延。

　　3、合同条款的变更：本合同双方应严格履行本合同的各项条款，若一方提出某项条款的变更，变更方应及时用书面文字方式通知另一方面，由双方协商和签订有关变更协议。

　　4、双方签署的变更协议，为本同的附件。

　　第八条所有权之保留

　　乙方保留合同的产品所有权，直至甲方付清本合同所有货款。

　　第九条违约

　　1、本合同任何一方未能履行其本合同约定的全总或任何义务，或有其它违反合同的行为，应视为违约方应该承担对另一方由此而造成的直接损失和间接损失并承担经济责任。

　　2、本合同双方分别发生不同的违约行为，应上双方协调解决违约责任或和自承担由于于违约给对方造成的直接损失和间接经济损失并承担其经济责任。

　　3、甲方不能按时付款，主供货期相应顺延，当付款时间超过20日，乙方可停止供货，直至甲方向乙方付清货款，乙方方可人供货。

　　4、因乙方原因不能按时供货，当供货时间超过7日，由乙方自行赶工期，保证其总体供货不能顺延，如整体供货超过20日，从21日起承担经济损失。

　　第十条不可力抗

　　1、若本合同任何一方由于不可抗力无法履行本合同项下的义务，双方应继续履行未直接受到不可抗力影响的本合同项下的其他义务，而受不可抗力影响的义务履行期限，延长时间与不可抗力事件产生的后果持续时间相等。

　　2、当遇到不可抗力事件，受影响一方在不可抗力事件发生后5天内，书面通知一方。

　　3、若不可抗力的后果持续1月以上，双方应重新洽淡合同义务，若双方无法形成协议，任何一方可全部或部分终止合同。

　　4、不可抗力是指超过本合同人任何一方所不能控制之事，例如：战争、地震、洪水不、台风或**在其**范围内的行为。

　　第十一条争议

　　1、所有因本合同执行而产生的与本合同有关争议，双方应通过协商解决，若争议经双方协商30天内未能解决，双方应过法律程序解决。

　　2、在诉讼期内，双方应继续履行本合同项下未有争议的义务。

　　第十二条其它

　　1、本合同未尽事宜，由甲、乙双方代表协商做出补充合同（协议），且补充合同（协议）为本合同副件。

　　2、本合同副件为本合同组成总分，具有同等效力。

　　3、本合同一式两份，甲、方双方各执壹份。

　　4、本合同自双方代表签字、盖章之日起生效。

　　5、本合同履行完毕，结清尾款，该合同自然失效。

　　甲方：

　　乙方：

　　20__年__月__日

　　安装铝合金门窗合同 5

　　甲方：

　　乙方;

　　经甲乙双方协商一致，就乙方承接塑钢窗加工安装工程达成一致意见，特制定本合同。

　　一、 工程名称：

　　二、 工程地址：

　　三、 工程范围： 塑钢窗加工安装

　　四、 工 程 量：1-2#楼窗户面积约 ㎡。

　　五、 工程造价：塑钢门窗合计价款约： 元

　　六、工程工期：

　　1、乙方于年月日进场安装，按甲方需求进度完成门窗的安装任务。

　　2、如遇以下情况，工程顺延：

　　(1) 属承包范围内的重大设计变更;

　　(2) 因土建方原因造成乙方不能施工的情况下。

　　七、付款方式和结算方式

　　窗框安装完成付，窗扇安装完成付%，预留 %作为质保金，质保期为1年，质保期满后一次结清。

　　八、甲乙双方应履行的职责

　　1、甲方提供门窗的加工图纸，并确定门窗的安装的位置;乙方安装图纸加工安装。

　　2、乙方负责管理加工人员及工地现场安装人员的安全问题，教育员工遵守工地的安全操作规章制度，对不遵守制度所造成的人身伤害由乙方自行承担。

　　3、乙方派为现场负责人，负责工地施工的.协调。

　　九、乙方的责任

　　1、安装产品质量必须符合国家现行的工程质量验收规范，因质量不合格，造成的损失由乙方自负;

　　5、乙方必须按双方协定的施工工期，保质保量完成该工程的施工任务。

　　十、未尽事宜，双方协商解决。

　　十一、本合同双方签字后生效。本合同一式二份，甲乙双方各执一份(具有同等法律效力)

　　甲方： 乙方：

　　联系电话： 联系电话：

　　年 月 日

铝合金门窗安装合同范本十份（扩展4）

——铝合金安装合同菁选

铝合金安装合同

　　随着人们法律意识的加强，合同的类型越来越多，签订合同能*衡双方当事人的*等地位。那么正式、规范的合同是什么样的呢？下面是小编精心整理的铝合金安装合同，欢迎大家借鉴与参考，希望对大家有所帮助。

铝合金安装合同1

　　合同编号：　　

　　年 月 日

　　发包方（以下简称甲方）：

　　承包方（以下简称乙方）：

　　根据《中华人民共和国合同法》和《建筑安装工程承包合同条例》及相关规定，结合本工程的具体情况，经双方协商一致，订立本合同，以资共同遵守。

　　第一条 工程项目

　　一、工程名称：

　　二、工程地点：

　　三、工程内容：

　　四、承包方式：乙方按承包价包人工，包工期，包质量，包安全，文明施工。

　　五、材料：

　　1、型材：选用XXXXX系列和XXXXX系列断桥隔热型材；

　　2、推拉窗五金

　　件采用XXXX专用配件，XXXX系列五金件采用XXXXXX；

　　3、采用5+12A+5㎜中空玻璃，金晶原片玻璃，需要钢化部分执行现行标准（单片大于1.5㎡或低于地面300㎜时，玻璃采用钢化）；

　　4、使用国产三元一丙胶条和硅化毛条，采用“XX”或“XX”牌硅酮结构胶和密封胶。

　　第二条 工程总价和单价

　　一、工程综合单价为： 元/*方；

　　二、工程总面积：约计： *方米；

　　三、估算工程总造价为：人民币（小写） 元（大写） ;

　　四、最终总价按建筑施工图纸设计洞口尺寸及实际数量结算（如果统一工程量计算有明显失误，误差大于±5%，则该部分据实调整）。

　　第三条 工 期

　　一、合同工程总工期为 60 天，即自年月日开工到年月日竣工；

　　二、具备开工条件前 5 天，甲方向乙方发出书面开工通知。

　　第四条 甲方责任

　　一、提供工程施工图、图纸会审记录、技术交底及有关设计变更的全套资料；

　　二、提供施工场地用水、用电、交通畅通、土地*整，拆除可能阻碍乙方施工的设施（包括架空和隐蔽的），为乙方提供临时仓库及安装工人的住宅场地；

　　三、委派 对施工全过程进行监理；

　　四、委派 为甲方现场代表协同监理公司一起监管检查工程质量、进度、投资控制等，并解决现场施工遇到的问题；

　　五、组织对工程的竣工验收，并按合同规定的日期支付工程款及结清尾款；

　　六、对施工过程中非乙方责任造成的门窗损坏负责维修并承担相关费用。

　　第五条 乙方责任

　　一、负责约定的`门窗的制作和安装；

　　二、编制施工进度计划、支出计划、及相关文件；

　　三、严格按照施工图和说明书进行施工，确保工程质量，按合同规定时间如期完工；

　　四、提供竣工验收技术资料，办理竣工结算，参加竣工验收；

　　五、在合同保修期内，对属于乙方责任的工程质量问题，负责无偿修理；

　　六、委托为技术主管，处理门窗安装过程中的技术问题；

　　七、委托为项目经理，负责业务工作。

　　第六条 工程验收

　　一、乙方认为工程具备竣工验收条件后，应于竣工验收前十天向甲方提供完整的竣工资料（一式四份）和竣工报告。甲方收到报告后十天内组织有关部门验收，并在验收三天内提出修改意见，修改意见经乙方确认后，由乙方负责修改，并承担由乙方原因造成修改的费用。

　　二、甲方收到乙方竣工报告后十天内，无正当理由不组织验收或验收三天内不予以批准且不能提出正当修改意见则视为竣工验收报告已批准。

　　三、竣工日期为乙方递交竣工验收报告日期，验收须返修的，竣工日期为乙方修改后重新递交报告的日期。

　　四、工程未经验收，甲方提前使用或擅自动用的，视为经验收合格，由此发生的安

　　全、质量等问题及相应经济支出或损失，概由甲方承担，工程验收过程中发生的费用由甲方承担。

　　第七条 工程款的支付和结算

　　合同签订后框安装完毕甲方向乙方支付合同总价款的30%；工程全部完成经验收合格后付至合同总价款的70%，工程结算完成后，付至审定工程造价的95%，剩余5%作为质保金，保修期为 壹 年，保修期满后付清。

　　第八条 违约、争议

　　一、乙方如转包、擅自分包该项目属违约行为，并全部承担由此造成的一切后果。

　　二、合同双方的任何一方不能履行合同条款均属违约，违约所造成的经济损失由违约方承担赔偿责任。违约造成工期延误的，甲方违约，工期顺延，乙方违约，非经甲方许可工期不得顺延。

　　三、合同履行中任何一方无正当理由而单方面提出终止合同均属单方毁约，毁约方除承担赔偿 因此造成对方的全部经济损失外，还必须向对方支付合同价款 %的违约金。

　　四、本合同如发生争议，双方应积极协商解决。协商不成，任何一方可向工程所在地的经济仲裁委员会申请仲裁，也可以直接向法院提起诉讼。

　　第九条 其他约定

　　一、本合同所订条款，任何一方不得擅自变更或修改。

　　二、本合同一式 四 份，甲方、乙方、建设单位、委托代建人各持 一 份；如有未尽事宜，以附件说明，附件经双方确认签章具有与合同同等法律效力。

　　三、本合同自双方签字盖章之日起生效，在本合同门窗工程竣工验收并结算货款完毕后自动失效。

　　甲方（签章）： 乙方（签章）：

　　电 话： 电 话：

　　日 期： 日 期：

铝合金安装合同2

　　甲方：**房地产发展股份有限公司

　　乙方：施工总承包单位

　　丙方：铝合金门窗厂

　　甲、乙、丙三方根据《中华人民共和国合同法》及相关法律法规，在*等自愿、充分协商一致的基础上，甲、乙、丙三方就铝合金门窗加工、安装等事宜，签订本合同，三方必须严格遵守。

　　一、工程名称、地点及安装：

　　1、工程名称：

　　2、工程地点：

　　3、铝合金门窗加工规格、安装要求，三方协商一致，共同确认《门窗加工、安装技术要求》(列为合同的附件1)。

　　4、门窗规格、价格表：

　　开启方式 规格 数量(㎡) 型材元/㎡ 玻璃元/㎡ 五金件元/㎡ 加工费元/㎡ 运输费元/㎡ 安装费元/㎡ 综合单价元/㎡ 总金额(元)

　　合计总金额

　　交货日期：

　　开启方式 规格 数量 交货日期 备注

　　框 扇

　　5、甲方有权指定型材及玻璃厂商或品牌。

　　指定型材供应商(品牌)为：

　　指定玻璃供应商(品牌)为：

　　6、门窗安装竣工日期：200 年 月 日

　　二、合同三方当事人的责任和权利

　　(一)甲方责任和权利

　　1、甲方应按合同约定时间向乙方支付总包管理费，向丙方支付门窗加工、安装费。

　　2、甲方对乙方实施监督和管理。

　　3、甲方负责协调乙方与丙方的工作。

　　4、甲方有权抽查丙方的加工和安装情况。

　　5、甲方应对丙方提供的价格体系保密。

　　(二)乙方责任和权利

　　1、乙方应及时向丙方提供所需的产品《计划表》和《规格尺寸要求》等，以保证丙方按时加工、安装。

　　2、乙方负责对丙方进场(安装前)门窗进行验收,对验收不合格的产品有权清除场外。

　　3、乙方负责为丙方提供门窗存放场地或存放库房。

　　4、乙方负责提供丙方安装门窗时必要的施工条件。

　　5、乙方负责协调、配合丙方施工。

　　6、乙方对丙方实施监督和管理。

　　7、乙方应对丙方的安装工作提供必要的技术支持。

　　8、乙方对甲方负责，对丙方的门窗加工、安装和现场施工管理等出现的问题，有权制止、要求整改、返工、停工等。

　　9、乙方负责将对丙方门窗加工、安装的监督、管理情况向甲方汇报。

　　10、丙方安装完毕后，乙方负责验收，有权对安装不合格的门窗要求整改、返工，直至合格为止，并在最终的验收报告上签字、盖章确认，提交甲方。

　　11、乙方应当对丙方的合同付款申请单确认无误后签字、盖章，无正当理由不得拒绝。

　　12、门窗安装完毕后，乙方负责为丙方提供淋水试验的必备条件。

　　13、乙方负责成品保护， 避免造成损坏。

　　14、乙方应对丙方提供的价格体系保密。

　　(三)、丙方责任和权利

　　1、丙方负责对铝型材、玻璃、配件及辅料的验收，因丙方验收不严格，给甲方造成的损失，由丙方自行承担。

　　2、丙方接受乙方的监督和管理。

　　3、丙方应将门窗加工、安装进度计划提交甲方和乙方。

　　4、丙方应接受甲方关于门窗加工、安装方面的抽查。

　　5、丙方在任何时候都应接受甲方或乙方关于产品技术、加工、安装等方面的咨询。

　　6、门窗进场经乙方验收合格后由丙方委派的安装队专人负责保管，在此期间货物毁损、灭失的风险由丙方自行承担。

　　7、如果因甲方个别项目发生变化，致使安装期限发生变更(包括提前)或出现其他特殊情况，丙方应给予最大可能的支持。

　　8、丙方施工期间应严格遵守甲方及乙方有关规章制度，并接受乙方和监理单位的管理。施工过程中和工程竣工未移交甲方前，负责对甲方施工设备、工程设备及工程成品进行妥善保护，因丙方原因造成的一切损失均由丙方承担。

　　9、门窗安装完毕后，丙方会同乙方做好门窗成品保护。如丙方未按合同约定配合乙方做好门窗成品保护，致使门窗损坏的，由丙方负责。

　　三、相关费用及支付方式

　　1、门窗价格由铝型材价格、玻璃价格、配件价格、加工费、安装费和运输费六部分组成。

　　2、丙方承诺：以上六种费用市场价格下降时，合同价款根据下降比例相应减少。此六种费用中除铝型材外，其它为上封顶价格。根据市场行情，铝锭(铝型材)价格上涨不超过500元/吨时，丙方不得提出铝型材涨价申请;铝锭(铝型材)价格上涨超过500元/吨时，丙方可向甲方申请铝型材涨价，涨价范围不超过铝锭(铝型材)价格上涨的相应比例。

　　3、丙方从加工至送达甲方指定地点，甲方不再向丙方另行支付任何费用。

　　4、乙方对丙方的门窗加工、安装实施监督和管理，并对丙方产品质量负有连带责任，甲方向乙方支付门窗加工、安装合同总价款 %的总包管理费。

　　5、支付方式

　　① 总包管理费的支付：丙方将门窗安装完毕后，由乙方负责验收，并将最终验收结果报告(乙方签字、盖章确认)提交甲方，甲方复检无误后，

　　在工程竣工结算时向乙方一并支付总包管理费。

　　② 加工、安装费用的支付：丙方向甲方请求付款前，必须征得乙方同意，并由乙方在合同付款申请单(详见附件二)上签字、盖章确认，甲方收到经乙方签字、盖章确认的合同付款申请单后向丙方支付相应款项。

　　合同签订之日起，在收到乙方确认后的合同付款申请单后 日内，甲方向丙方支付合同总价款的20%，即rmb￥ 作为预付款;门窗全部进场后经乙方验收合格，在收到经乙方确认的合同付款申请单后 日内，甲方向丙方支合同总价款的 25 %，即rmb￥ 。门窗全部安装完毕，甲方收到经乙方签字、盖章确认的最终验收报告和合同付款申请单后进行复检，复检合格后 7 日内，甲方向丙方支付至工程结算总价的95 %，即rmb￥ 。工程结算总价的5%作为质保金，质保期为 2 年。质保期内无问题，期满一个月内付清余款。

　　6、乙方收到甲方的总包管理费后，需在竣工结算发票中列明。

　　7、丙方在收到甲方的货款后，需开具相应发票给甲方。

　　四、产品质量

　　1、丙方选用的铝型材、玻璃、配件及辅料等必须符合国家标准和三方共同确认的《门窗加工、安装技术要求》。

　　2、丙方加工、安装的铝合金门必须符合国家gb/t8478-xx标准、铝合金窗必须符合国家gb/t8479-xx标准，另外还必须符合甲、乙、丙三方共同确认的《门窗加工、安装技术要求》(列为本协议的附表1)。如果在合同履行过程中出台新的国家标准或行业标准，执行新的国家或行业标准。

　　3、丙方在安装前将门窗的抗风压性能分级及其检测报告、空气渗透性能分级及其检测报告、雨水渗漏性能分级及其检测报告、保温性能分级及其检测报告、空气隔声性能分级及其检测报告、承受机械力的检测报告，同时将铝型材及玻璃的检验报告、生产许可证、合格证书及相关的其它资料(需加盖公章)备齐，提交甲方一份、乙方三份。另外，甲方验收时有权随机抽取三套作上述检测，相应的检测费用由丙方承担”。

　　4、门窗加工、安装完毕后，门窗表面不允许有铝屑、毛刺、油污或其它污迹。连接处不应有外溢的胶粘剂。表面*整，没有明显的色差、凹凸不*、划伤、擦伤、碰伤等缺陷。

　　五、产品包装

　　1、丙方以合理的包装，保障产品符合正常贮运的要求，因包装问题而导致的产品毁损、划伤、擦伤、碰伤等外观损坏，由丙方负责。

　　2、货物包装不再另行计费。

　　六、交货方式

　　1、丙方负责货物的装卸、运输及运输过程中货物的保险事宜。

　　2. 货物送达合同约定地点后，由乙方和丙方委派的安装队共同验收，甲方不负责验收工作。

　　七、产品安装、验收

　　1、丙方承诺安排最优秀的安装队伍施工，确保门窗的安装进度和质量。

　　2、安装过程中，所需的辅料丙方自行承担，甲方不再另行支付费用。

　　3、在门窗安装前，因丙方原因导致型材变形、外观破坏、规格不符等，乙方有权拒绝验收，丙方应按合同约定交货时间及时调换。

　　4、丙方在安装过程中，必须遵守甲方和乙方的各项安全管理约定，如果丙方没有遵守或因丙方在安装过程中操作不当而发生的各种事故或给甲方和乙方造成的损失，均由丙方承担。

　　5、门窗安装完毕后，丙方负责配合乙方对门窗的加工质量和安装质量进行验收。现场验收包括产品外观、加工标准、安装要求等。乙方验收合格后，在验收合格确认文件上签字、盖章，并提交甲方。

　　6、乙方验收后若有异议，出具书面报告给丙方，丙方应在3日内给予答复;由于门窗短缺或质量问题等，丙方应在7天内补齐或更换。如果乙方提出异议后，丙方不予以答复的，视为违约，按合同的第十条丙方违约责任中第①款执行。乙方应将验收情况及时上报甲方。

　　7、甲方收到乙方的最终验收报告后，由甲方协同相关技术人员进行复检，合格后予以确认。如果检查中出现不合格情况，根据实际情况按合同第十条乙方违约责任中第②、③款执行。

　　8、乙方必须保障丙方的正常施工条件，出现停电、施工受阻等情况时，必须经三方共同确认方可顺延工期。没有经三方确认的延期，属于责任单位个人行为。

　　八、售后服务

　　1、质保期内丙方免费对门窗进行维修。如果因乙方原因致使门窗损坏的，由乙方承担相关费用。

　　2、因加工、材料或配件本身质量原因造成损坏的，丙方应终身免费更换和维修。

　　3、在业主验房期间，丙方应在项目工地现场派驻维修人员，随时对门窗出现的问题进行维修。

　　4、丙方撤场后，如出现需要维修问题时，丙方接到甲方通知后， 小时内必须到达现场进行维修(非丙方加工、安装或材料本身质量原因所造成的，相关维修费用由甲方或当事人承担)，否则视同丙方授权甲方自行处理，所发生费用从铝合金门窗质保金中扣除。

　　九、合同终止

　　1、甲方无正当理由未按合同约定支付合同价款，经丙方催告后两个月内甲方仍未支付，严重影响工程施工的，丙方可以单方解除合同。

　　2、丙方出现下列情况，甲方、乙方协商一致后，有权与丙方解除合同。

　　① 丙方冒用他人资质，或者私自将工程进行分包或转包。

　　② 丙方不及时加工门窗或进驻工地进行安装，经乙方催告后在指定期限内仍拒绝履行义务。

　　③ 丙方收到乙方《整改通知》后3日内，仍继续存在或在以后重复出现同一问题。

　　④ 丙方拒绝执行甲方根据合同约定发出的指示。

　　⑤ 丙方不按甲方指定或确认的材料，以及合同约定的质量要求进行加工、安装。

　　⑥ 门窗加工、安装质量不合格，并拒绝重作、返工。

　　合同解除后丙方须于3 日内无条件撤场，撤场时必须保证现施工现场所有物品的完好无损，并向甲方移交经整理后的`施工资料和文件。

　　十、违约责任

　　1、甲方违约责任：

　　①、甲方无正当理由迟延向丙方支付工程款，承担相应违约责任，每天按应付部分货款金额万分之四的比例，向丙方支付逾期付款的违约金。

　　②、甲方未按合同中约定期限向乙方支付总包管理费，在收到乙方催告付款通知之后7日内仍未支付，从合同约定支付之日起，支付应付款的同期贷款利息。

　　③、合同履行过程中，当预留洞口发生变更时甲方未及时通知乙方，给乙方造成的损失，由甲方承担全部损失。

　　2、乙方违约责任：

　　①、对丙方加工、安装过程中出现的质量问题，甲方直接追究乙方责任，乙方可向丙方追偿。

　　②、由于乙方对丙方监督管理不当，致使丙方加工、安装的门窗质量不合格的，但是给甲方造成的损失小于甲方应向乙方支付总包管理费总金额，乙方应赔偿甲方损失部分的总金额，同时甲方有权扣除应付乙方总包管理费的 %。

　　③、由于乙方未按合同约定对丙方实施监督、管理或监督、管理不严格，或因乙方工作疏忽致使丙方加工、安装的门窗严重不合格，给甲方造成的损失大于或者等于甲方应向乙方支付总包管理费总金额，乙方应赔偿甲方损失部分的总金额，同时甲方有权扣除全额总包管理费。

　　④、乙方施工预留门窗洞口必须符合国家规范，满足三方共同确认的《门窗加工、安装技术要求》等。未能达到国家规范要求及《门窗加工、安装技术要求》，则视为违约，由乙方承担因此造成的全部损失，同时甲方有权扣除应付乙方总包管理费的 %。

　　⑤、乙方未按合同约定做好门窗成品保护，应负责重新安装符合要求的门窗由此增加的费用由乙方承担，同时向甲方支付损坏部分金额两倍的违约金，并承担给甲方造成的其他损失。如损坏是由于丙方的原因造成的，乙方可向丙方追偿。

　　⑥、乙方没有做好丙方的施工协调工作，致使丙方门窗安装迟延，给甲方造成损失的，由乙方承担全部损失。

　　⑦、乙方无正当理由不得拒绝丙方的付款申请，否则，视为违约。

　　⑧、合同履行过程中，当工程发生变更影响到丙方加工、安装门窗时，乙方未及时通知丙方，给丙方造成的损失，由乙方承担全部损失。

　　3、丙方违约责任：

　　①、丙方加工、安装的门窗与合同约定的要求不符的，丙方向甲方支付不符合要求部分价款两倍的违约金，并在指定期限内使加工、安装的门窗达到合同约定的要求。甲方有权缓付相应货款直至丙方按合同约定履行义务。指定期限届满，经甲方或乙方催告后丙方仍不能按合同约定履行义务，甲方和乙方协商一致后，有权与丙方解除合同，丙方按照本条丙方违约责任中第⑤款承担违约责任。

　　②、丙方未按合同约定日期安装完毕的，每迟延一天向甲方支付合同总价款万分之四的进度违约金。

　　③、丙方加工、安装的门窗必须符合国家规范及三方共同确认的《门窗加工、安装技术要求》等。未能达到国家规范要求及《门窗加工、安装技术要求》，则视为违约，乙方有权要求丙方重作或返工，直至符合国家规范及三方共同确认的《门窗加工、安装技术要求》。丙方承担因此造成的全部损失，同时应向甲方支付合同总金额的 %作为违约金。

　　④、若发现丙方在施工现场遗留垃圾，乙方将通知丙方在指定时间内完成清理工作，否则乙方有权请第三方处理垃圾，由丙方承担相应费用。

　　⑤、因丙方责任致使合同终止，丙方向甲方支付合同总价款20%的违约金，并承担由此给甲方造成的一切损失。

　　⑥、因甲方或乙方原因，导致丙方不能正常施工时，丙方应以书面形式提出延期申请，否则甲方或乙方不承担相关责任。

　　十一、争议解决方式

　　合同履行过程中发生争议，三方友好协商解决;协商解决不了的，向甲方所在地人民法院提起诉讼。

　　十二、其他

　　1、本合同自签订之日起生效，一式玖份，甲、乙、丙三方各执叁份，具同等法律效力。

　　2、本合同附件《铝合金门窗加工、安装技术要求》作为本合同的组成部分，具有同等法律效力。

　　附件一：《门窗加工、安装技术要求》

　　附件二：《合同付款申请单》

　　以下无正文

　　甲方：**房地产发展股份有限公司

　　法人代表： 委托代理人：

　　单位地址：廊坊经济技术开发区春明道12号 邮编：065001

　　电话：0316-5909648 传真：0316-5909685

　　乙方：

　　法人代表： 委托代理人：

　　单位地址： 邮编：

　　电话： 传真：

　　丙方：

　　法人代表： 委托代理人：

　　单位地址： 邮编：

　　电话： 传真：

铝合金安装合同3

　　甲方：___________________________ 合同编号：___________________

　　法定代表人：_____________________ 签订地址：___________________

　　乙方：___________________________ 签订日期：______年____月___日

　　身份证号码：_____________________

　　甲乙双方本着互惠互利、共同受益的原则,经过友好协商，根据《中华人民共和国合同法》的有关规定，就铝合金窗制作安装事宜，在互惠互利的基础上达成以下合同，并承诺共同遵守。

　　第一条 工程项目

　　位于____的____号楼____层____的铝合金窗的制作安装。

　　第二条 工程承包形式

　　本工程由乙方包工包料、包运输、包安装。

　　第三条 工程质量目标

　　工程质量目标为争创优良工程。

　　第四条 主辅材料

　　1．型材：选用____公司开发生产的、具有“抗台”、“防水”的____号材料，壁厚不小于____毫米，颜色：____。

　　2．玻璃：选用____毫米厚浮法白玻。

　　3．五金配件：

　　牛筋玻璃密封条、进口尼龙滚轮．中高档窗锁等选用符合____标准的'五金配件，其它辅助材料均选用符合标准的合格产品。以上材料必须有产品合格证或材质单。

　　第五条 产品质量要求

　　1．严格执行国家颁布的有关现行标准，对不符合国家质量标准产品，乙方应无条件保退修理，所发生的费用由乙方承担。

　　2．铝合金门窗严格按____标准及《____建筑装饰工程验收规范》中有关规定执行，所有窗户必须符合设计要求及施工规范要求。

　　3．乙方根据甲方图纸式样制作，双方商议确定式样尺寸，甲方签字后乙方开始制作。具体施工尺寸按每个窗框测得的具体尺寸为准。窗框为双框。具体做法参照该楼层已做好的铝合金窗。经协商，____米以下墙框，全做____扇移动窗。每层的____边有____个框，分别是____框与____框。）

　　第六条 工程造价

　　工程量计算按实际加工尺寸为准，最终以实际安装面积进行结算（窗数量以甲方提供的加工计划为准）。

　　铝合金窗每*方米综合单价为____元/*方米（含税、不含纱扇），工程量为____*方米，合计____元，大写：____万____千____佰元整。

　　乙方需提供正式税务发票。

　　第七条 工程进度

　　1．工程完成时间为____年____月____日。

　　2．为了保证质量和进度，施工期间，甲乙双方应相互协商配合，互创施工条件，乙方应在现场派驻安装负责人，协商质量、安全及进度工作。

　　3．甲方在乙方安装人员进场前应提供安装电源。

　　4．如有工期延误，因甲方责任工期顺延，损失自负，因乙方责任费用自负，并承担所造成的损失。

　　5．不可抗力造成的工程延误，双方察看后认定解决。

　　第八条 付款方式

　　施工结束，验收合乎要求后始付款。未按要求施工的，将返工重做。付款时扣留工程款的____％作为工程质量保证金，____年后付清。

　　第九条 其他事项

　　1．在铝合金窗安装过程中，甲乙双方必须采取有效安全措施，安装好的窗户不得损坏，不得出现碰、挤、侵蚀等现象，以确保产品外观光亮、*整，如有损坏由责任方负责赔偿。

　　2．乙方施工人员进入现场，应遵守甲方现场管理和安全制度。甲方应向乙方提供施工条件,并密切配合乙方完成施工任务。乙方要做到文明施工，重视施工安全，并承担一切施工事故责任及赔偿责任。

　　3．本合同签订后双方要相互监督执行，若出现违约，责任由违约方承担。

　　第十条 违约

　　合同任何一方有违约行为的，应向守约方支付____元的违约金，并赔偿守约方因此遭受的损失。

　　第十一条 补充与变更

　　本合同可根据各方意见进行书面修改或补充，由此形成的补充合同，与合同具有相同法律效力。

　　第十二条 不可抗力

　　任何一方因有不可抗力致使全部或部分不能履行本合同或迟延履行本合同，应自不可抗力事件发生之日起____日内，将事件情况以书面形式通知另一方，并自事件发生之日起____日内，向另一方提交导致其全部或部分不能履行或迟延履行的证明。

　　第十三条 争议的解决

　　本合同书适用中华人民共和国有关法律，受中华人民共和国法律管辖。

　　本合同各方当事人对本合同有关条款的解释或履行发生争议时，应通过友好协商的方式予以解决。如果经协商未达成书面合同，则任何一方当事人均有权向有管辖权的人民法院提起诉讼。

　　第十四条 生效条件

　　本合同自双方的法定代表人或其授权代理人在本合同上签字盖章之日起生效。

　　本合同—式____份，各方当事人各执____份，具有相同法律效力。

　　甲方（盖章）：____________________ 乙方（盖章）：____________________

　　授权代理人：（签字）______________ 授权代理人：（签字）______________

　　单位地址：________________________ 单位地址：________________________

　　邮政编码：________________________ 邮政编码：________________________

　　联系电话：________________________ 联系电话：________________________

　　传真：____________________________ 传真：____________________________

　　日期：____________________________ 日期：____________________________

　　电子信箱：________________________ 电子信箱：________________________

　　开户银行：________________________ 开户银行：________________________

　　账号：____________________________ 账号：____________________________

铝合金安装合同4

　　甲方：_______________________

　　乙方：_______________________

　　根据设计要求，依据合同有关规定，结合本工程的具体情况，经甲乙双方协商一致，签订本合同，以便共同遵守。

　　一、工程概况

　　本工程为杭州市江干区秋涛北路___________________的铝合金窗户工程。

　　二、承包范围

　　本工程的____________________所有铝合金窗户工程，包括材料的购置、加工、安装到位。

　　三、工程价款

　　总面积约__180__*方米，每*方米单价为_160_元(含税)，最终结算以实际完成的面积结算。

　　四、付款方式

　　待全部完工验收合格后并提供正式发票，付清所有工程款。

　　五、合同工期

　　在签订施工合同后______日内安装完成。

　　六、工程要求

　　(一)种类：工程选用*开类型的铝合金窗。

　　(二)质量标准：

　　铝合金门窗所用的铝型材，厚度、强度和氧化膜等，应符合有关的'国家标准规定，壁厚应在1.0毫米以上，抗拉强度达到每*方米毫米157牛顿，屈服强度要达到每*方毫米108牛顿，氧化膜厚度应达到10微米。

　　(三)质量要求：

　　1.窗户表面不应有明显的擦伤、划伤、碰伤等缺陷。

　　2.窗户相邻杆件着色表面不应有明显的色差。

　　3.窗户表面不应有铝屑、毛刺、油斑或其他污迹，装配连接处不应有外溢的胶粘剂。

　　七、双方责任

　　(一)甲方：

　　1.提供本工程的技术要求;

　　2.按合同规定的付款方式按时付款。

　　(二)乙方：

　　1.铝合金窗户所用材料必须附带合格证书;

　　2.按合同的工期、质量和技术完成铝合金窗户的设计制作、安装等工作;

　　3.进场材料由甲方负责检验，不合格产品则由乙方自行退场。

　　八、其他条款

　　1.乙方现场施工人员要严格服从甲方现场统一管理，文明施工，如因乙方在施工过程中发生甲方、乙方、第三方意外人身伤害时，后果均由乙方全部承担;

　　2.甲乙双方须遵守本合同中各项条款，违约方应承担相关法律责任，并赔偿对方经济损失;

　　3.本协议一式二份，双方各持一份，具有同等法律效力。

　　甲方(公章)：_________乙方(公章)：_________

　　法定代表人(签字)：_________法定代表人(签字)：_________

　　_________年____月____日_________年____月____日

铝合金安装合同5

　　开发方：

　　甲方：

　　乙方：

　　按照开发方与本合同甲方签订的澳林花园(4#、5#、7# )住宅楼施工合同约定，断桥铝合金门窗属开发方控制，甲方采购材料之一。所以本工程门窗所需材料及附件由开发方指定为山东龙口南山铝材厂生产的铝合金材料。在此原则基础上，为确保本工程保质、保量按期完成，经开发方、甲、乙三方协商达成一致。开发方、甲方同意将本工程断桥铝合金门窗承包给乙方购料，加工制作及安装。为明确各方责任特签订本合同，合同条款如下：

　　一、 加工品种、规格、数量

　　1、 必须严格按照图纸设计要求采购所需材料，且必须提供相关产品出厂质量合格证，并承担所有材料复试及检测等试验费用。

　　2、 数量以实际安装为准。

　　二、 质量要求

　　1、 按图纸设计要求，本工程门窗所需材料及附件必须是山东龙口南山铝材厂生产的.铝合金材料。工程质量必须达到国家验收及行业要求标准。

　　2、 乙方必须按照甲方提供的施工蓝图，出据加工门窗的大样图，经监理、甲方、建设单位核定后，方可加工生产。

　　三、 单价及价款

　　1、 本工程铝合金门窗全部采用南山NS650系列30型材门窗用料，严格遵照国家铝合金门窗制作标准图集的要求加工制作。

　　2、 所有门窗面积以实际安装尺寸结算，单价为415元/㎡(*方米)包括纱窗、含税金及正式发票。

　　四、 结算方式

　　经双方协商同意，本工程无预付款，窗框安装完后付25%，玻璃安装完成后付10%，验收合格后付10%，留5%作为质保金，质保金时间2年。剩余50%的工程款由内蒙古景瑞隆房地产开发有限责任公司直接用房屋抵给乙方。

　　五、 开工及竣工日期

　　按工程进度要求施工，与20xx年9月20日开始安装，于20xx年5月20日交工。

　　六、 违约责任

　　乙方必须保质、保量按甲方进度要求生产安装，如质量达不到要求所造成损失全部由乙方承担，进度达不到项目部要求拖延工期，乙方应向甲方每日支付违约金1000元。

　　七、保修责任

　　在保修期内乙方负责保修，如乙方负责的工程出现质量问题，乙方必须在接到甲方通知24小时内进行维修，乙方如不履行甲方提出的维修通知，甲方有权请其他人员维修，其费用乙方保修金中扣除。

　　八、安全

　　执行“安全第一、预防为主”的方针，严禁违章指挥、违章作业。不得安排未经过三级安全教育的新工人上岗作业，否则，凡发生的一切工、伤、病、亡事故，均由乙方自行承担，与甲方无关。

　　九、本合同如有未尽事宜，由开发方、甲、乙三方协商解决。

　　十、本合同一式叁份，由开发方、甲方、乙方各执一份，经三方签字后生效。工程款结清后，合同自动失效。

　　甲方(公章)：_________ 乙方(公章)：_________

　　法定代表人(签字)：_________ 法定代表人(签字)：_________

　　_________年____月____日 _________年____月____日

铝合金安装合同6

　　发包方(甲方)：

　　承包方(乙方)：

　　根据《中华人民共和国合同法》和《建筑安装工程承包合同条例》及有关规定，结合本工程的具体情况，双方友好协议签订本合同。

　　第一条 工程项目

　　(一)工程名称：

　　(二)工程地址：

　　(三)工程内容：铝合金门窗(百叶、栏杆)制作和安装工程及伸缩缝安装

　　(四)承包范围：按甲方提供的工程施工图纸确定以下承包内容

　　(1) 负责铝合金门窗工程安装设计方案的优化，但需要经过甲方、原设计院确认后方有效。

　　(2) 负责本工程所有相关材料采购，铝合金门窗(百叶、栏杆)工程的制作安装，窗框外围边防水砂浆塞缝，如发现漏水现象，一切返工、维修及由此引起的一切损失由乙方负责;

　　(3) 乙方负责包工、包料、包安装、包质量、包安全、包文明施工。包工程资料、包竣工资料。

　　(五)承包方式：按工程单价包工包料，会所及物管用房采用隔热断桥铝木复合50系列门窗;1、2、3、4、5号楼采用隔热断桥50系列*开窗，隔热断桥90系列推拉窗，隔热断桥90系列推拉门，隔热断桥80系列*开门，铝合金百叶、栏杆综合单价：会所及物管用房门窗为 元/㎡;1、2、3、4、5号楼门窗为 元/㎡;伸缩缝安装工料费 元/m;铝合金栏杆 元/m(包括材料及三性测试费用等其他各项费用。)

　　第二条 工程造价

　　本工程按结算时实际完成合格工程量调整合同总价。结算时工程量按铝框外围面积计算。

　　第三条 工期

　　必须跟进土建进度(以甲方工程部提出进度，双方签字为准)，如每超期一天，则按1000元/日罚款。在履约过程中，根据变更设计所影响的工期或甲方责任、不可抗力等因素所延误的工期，经甲方签证认可后调整，以此确定竣工日期。

　　第四条 工程质量标准和保修期

　　(一)工程质量标准按国家现行施工验收规范和玻璃幕墙、铝合金门窗验收规范。

　　(二)保修期自竣工验收签字之日起计，保修期为壹年。

　　(三)凡本合同工程范围内的相关保修工作均由乙方负责。

　　(四)凡是乙方未按国家规范、行业标准和设计要求施工造成的质量问题，或因乙方的设备材料、构件、配件等质量不合格引起的质量问题，均由乙方负责保修并承担全部费用。

　　(五)按乙方所提供的样板窗标准验收。

　　第五条 材料设备供应

　　(一)工程所需材料：

　　① 铝木复合：豪美AWIR铝木复合外开系列。

　　② 隔热断桥铝材：咖啡色粉末喷涂铝材(伟业)，90系列隔热断桥型材2.0mm厚，窗及门带窗结构型材1.4mm厚;百叶窗框1.2mm厚，百叶片1.0mm，型材为GB/T5327-1中规定的高精级。

　　③ 玻璃：国产优质昆明玻璃，5mm厚白玻璃/F绿磨砂玻璃/钢化F绿玻璃、8mm钢化F绿玻璃，F绿中空玻璃(5+6A+5)，玻璃为汽车级的。

　　④ 胶类：国产优质中性黑色玻璃胶(欧利雅)、荣基硅硐外墙胶、黑色三元乙丙空心胶条(荣基)。

　　⑤ 配件：国产优质不锈钢窗铰链(南海雄进)、咖啡色锌含金两点锁(佛山合和)、咖啡色锌含金七字执手(佛山合和)、不锈钢双尼轮(佛山合和)、咖啡色锌合金月芽锁(佛山合和)。

　　⑥ 栏杆：

　　(二)材料设备应附有出厂合格证明，技术说明。如一方对材料设备有异议，应进行检验。如检验合格，检验费用由持有异议一方负责，否则由采购方承担。

　　(三)施工前乙方需按甲方要求封存样板。

　　(四)验收前甲方要求对钢化玻璃做破坏性抽验三块，且不再增加任何费用。

　　第六条 工程款支付和结算

　　(一)本工程无预付款

　　(二)工程款支付方式：

　　1、窗框安装完成80%以上后，按合同总造价的.30%支付进度款。

　　2、固定玻璃安装完成80%以上后，再按合同总造价的15%支付进度款。

　　3、铝合金门窗全部安装完成后，再按合同总造价的25%支会进度款。

　　4、当工程完工清场且甲方验收合格后，乙方需要提供完整的结算资料及完整的竣工验收资料，甲方结算审核完毕后支付到结算总造价的95%。

　　5、留结算总造价的5%作为保修金，在保修期(壹年)满后一个月内扣除维修费用后支付。

　　第七条 担保

　　(1)乙方向甲方提供履约担保，担保方式为：履约保证金，保证金数额为5万元人民币。履约保证金的比例为：进度40%，质量40%，安全生产10%，文明施工10%。

　　(2)履约保证金在工程主体通过竣工验收后10天内退还乙方，不计利息。如合同履行过程中乙方违约的，则甲方只负责向乙方退还扣除乙方相应违约行为应支付的违约金后的余额，如履约保证金不足以支付违约金的，甲方还有权就不足部分向乙方追索

　　第八条 双方责任

　　(一)甲方责任：

　　1、开工前甲方组织图纸会审。

　　2、监督检查工程质量、进度，负责设计图纸的变更，工程期间的质量验收及其他事宜。

　　3、组织工程竣工验收和办理竣工结算。

　　(二)乙方责任：

　　1、按施工安全规范做好施工质量、安全管理、指定安全、防火责任人，物件堆放整齐，道路畅通。凡施工期间发生的施工质量、安全事故，均由乙方负责一切经济责任并报告甲方及有关部门 。

　　2、委派管理代表，负责施工期间的施工质量、安全等问题。

　　3、施工中如发现设计错误或严重不合理时，应即时书面通知甲方。

　　4、施工中因乙方责任造成的停工、返工、材料、器材损失等均由乙方承担。

　　5、负责办理分包工程手续，并对分包工程进度和质量、安全管理。

　　6、对竣工验收后保修期内发现的施工质量问题负责免费返修。

　　7、工程竣工后的场地清理。

　　8、竣工验收后，施工单位人员必须在3天内撤离施工现场。

　　9、向甲方支付施工临时用水、电费用。

　　第九条 违约责任

　　(一)甲方未能按照合同的规定履行，出现以下情形的，工期顺延：

　　1、不按期交出施工场地、接通水、电源;

　　2、因图纸变更未及时送达乙方;

　　3、逾期组织验收;

　　4、因工程设计变更，使已完成的工程拆改;

　　5、其他甲方原因造成的。

　　(二)乙方出现以下情况之一的视为违约，赔偿因其违约给甲方造成的损失 ，经屡劝不改的，甲方有权无条件给予辞退;

　　1、不能按照甲方认可的优化设计图纸施工;

　　2、施工所用材料达不到甲方认可的标准或者偷工减料;

　　3、不能按期完成交付使用;

　　4、与其他班级不能很好协调工作，影响下道工序施工;

　　5、其他乙方原因造成的。

　　(三)遇不可抗力的损失，由双方协商解决，本条款所定义的不可抗力是指不能预见、不能避免且不能克服的客观情况如战争、严重火灾、水灾、台风、地震等人力不可抗拒的因素，对于经营状况严重恶化及安排不周等情形，无论严重程度如何，均不理解为不可抗力。

　　第十条 争议解决方式

　　发生争议应该协商调解，协商或调解不成时，向**市仲裁机构或向**市人民法院起诉。本合同一式肆份，双方各执贰份，若有未尽事宜，双方协商解决。

　　甲方(公章)：_________ 乙方(公章)：_________

　　法定代表人(签字)：_________ 法定代表人(签字)：_________

　　_________年____月____日 _________年____月____日

铝合金安装合同7

　　发包方:（以下简称甲方）：

　　承包方:（以下简称乙方）：

　　根据《中华人民共和国合同法》和《建筑安装工程承包合同条例》及有关规 定，结合本工程的具体情况，经双方协商一致，签订本合同，以资共同遵守。

　　第一条 工程概况

　　1.工程名称：大圩游客接待中心

　　2.工程地点：大圩镇

　　3.承包范围：铝合金门窗工程 大圩游客接待中心大楼

　　4.承包方式：施工图以内的铝合金门窗工程，包工包料。

　　第二条 工程总价

　　门窗计价以实际安装尺寸为准，单价 元/㎡，不含纱窗。如有钢化玻 璃增加单价 元/㎡，计算方式为：按实际安装尺寸为准计算。

　　第三条 工程质量标准

　　1.铝合金门窗按国家行业标准JG-T140-20xx执行，也按图纸内容标准执行。

　　第四条 材料及设备供应

　　1.铝合金门窗型材采用优质品牌，推拉为“85”*开为“55”系列。颜色按甲方指定 。

　　2.乙方施工使用的中、小型机器设备由乙方自行准备，垂直运输设备，排栏脚手架等由甲方负责安排。

　　第五条 甲方责任

　　1.提供工程施工图，图纸会审记录。技术交底及有关设计变更的全套资料。

　　2.实现施工场地通水、通电，为乙方提供临时仓库。

　　3.委派 对施工全过程进行监督。

　　4.组织对工程的'竣工验收，并按合同规定的日期支付工程款及结清款。

　　第六条 乙方责任

　　1.负责合同约定的铝合金门窗的制作和安装。

　　2.编制施工进度计划，支出计划及相关文件，及时送交甲方及有关单位。

　　3.提供竣工验收技术资料，办理竣工结算，参加竣工验收，确保相关部门验收合格。

　　4.委托 技术主管，处理塑钢门窗安装过程中的技术问题。

　　5.工期应按甲方施工主管理人员安排。

　　第七条 安全生产

　　1.乙方应严格遵守甲方的各项规章制度，安全操作规程，文明施工和综合治理规定。乙方必须提供所有工人身份证复印件一份，以便于甲方对现场所有工人购买保险。

　　2.在施工过程中所发生安全事故由乙方自行负责，与甲方无关。

　　第八条 工程款的支出和核算

　　门窗框上墙时支付 总工程款，门窗扇安装完毕后支付至 总工程款，交付验收使用时支付至 总工程款，剩余 总工程款为质保金，质保期为一年，质保期后两个月内一次性付清余款。

　　第九条 保修期

　　1.工程保修期为一年，保修期自竣工验收之日起计算。

　　2.因乙方施工质量不良所发生的任何损失，均限期由乙方修复并承担费用。

　　3.经乙方同意保修期内，如出现质量问题，乙方不及时维修，甲方可以请第三方代为保修，费用从乙方质保金中扣除。

　　第十条 违约、争议

　　1.合同双方的任何乙方不能全面履行合同条款均属违约，违约所造成的经济损失概由违约方承担赔偿责任，违约造成工期延误，甲方违约，工期顺延，乙方违约，非经甲方许可工期不得顺延。

　　2.合同履行中任何乙方无正当理由而甲方提出终止合同均属甲方毁约，毁约方除承担赔偿因此造成对方全部经济损失外，还必须向对方支出合同价款3%违约金。

　　3.本合同如发生纠纷，双方应积极协商解决。协商不成，任何一方所在地的经济仲裁委员会申请仲裁，也可直接向法院起诉。

　　第十三条 合同份数及有效期

　　一、本合同一式两份，甲乙双方各执一份，经双方确认与合同具有同等效力。

　　二、本合同双方签订之日起效，在本合同门窗工程竣工验收并结清尾款后失效。

　　甲 方： 乙 方：

　　法人代表： 法人代表：

　　委托代表： 委托代表：

　　开户银行： 联系电话：

　　银行帐号： 日 期：

　　联系电话：

　　日 期：

铝合金安装合同8

　　甲方：

　　乙方：

　　工程名称：

　　合同签约地点：

　　依照《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及其他有关法律、法规和招标文件的要求，并结合《建设工程施工合同》和本工程的具体情况，甲乙双方遵循*等、自愿、公*和诚实信用的原则，同意签订本合同，以资共同遵守。

　　一、工程概况：

　　1、项目名称：

　　2、项目地址：

　　3、合同签订地点：

　　二、承包方式：

　　1、综合单价包干，该单价已包括（包成品制作、包安装、包竣工验收，保修期内免费维保、半成品材料费、运费、安装验收费、税金、材质检验费等、玻璃洁净、材料的场内外运输、保险及风险等一切措施费、利润等费用）。

　　2、结算方式：综合单价×工程量（按现场实际门窗安装尺寸计算面积计算工程量）。

　　本工程各分项综合单价为：推拉门 元/㎡、推拉窗 元/㎡、观光电梯幕墙 元/㎡、地下通道玻璃幕墙 元/㎡、地下通道钢结构雨棚 元/㎡、观光电梯钢结构 元（单项）、地下通道钢结构 元（单项）。结算时工程量以现场实际安装并经甲乙双方共同确认的门窗实际尺寸计算。

　　3、工程量暂定为： ㎡，工程暂定总造价为： 元。

　　三、材质要求：

　　1、铝合金型材表面处理为粉末喷涂，颜色按甲方指定样品。推拉窗采用90系列，主材壁厚不低于1.4mm；推拉门采用90系列，主材壁厚不低于2.0mm。百叶窗采用50系列，百叶框壁厚不低于1.2mm，百叶片壁厚不低于1.0mm。门窗玻璃全部采用5+6A+5mm中空双钢化防辐射白玻。

　　门窗数量以交工验收的数量，尺寸中标单位现场测量制作安装，每套门窗必须有制作厂家铝合金商标标识。

　　2、胶条必须使用“荣基”品牌，材质必须采用三元乙丙胶条或橡胶条，保修期内不得硬化。玻璃胶使用“广东白云”或“杭州之江”品牌。所有五金配件必须使用“坚朗”品牌，推拉门窗均使用月牙锁、双尼轮滑轮。门窗所有螺丝必须采用不锈钢螺丝。

　　3、玻璃幕墙、钢结构顶棚及玻璃屋顶、钢结构雨棚

　　酒店观光电梯采用140系列隐框幕墙，铝合金型材壁厚：主龙骨壁厚3.0mm，横梁壁厚2.5mm。玻璃采用8mm厚白玻热弯钢化。钢梁材料规格及要求严格按招标图纸。

　　4 地下室出入口幕墙采用140系列隐框幕墙，铝合金型材壁厚：主龙骨壁厚3.0mm，横梁壁厚2.5mm。玻璃采用5+6A+5mm厚中空双钢化白玻。

　　5、 地下室出入口钢结构雨棚使用6+1.14pvb+6mm双钢化夹胶玻璃，钢结构材质及沿口包边铝板必须严格按招标图纸报价。

　　6、 地下室出入口顶棚及玻璃屋顶使用6+1.14pvb+6mm双钢化夹胶玻璃，钢结构材质及沿口包边铝板必须严格按招标图纸报价。

　　7、玻璃雨棚及屋顶、玻璃幕墙的胶必须使用“广东白云”或“杭州之江”品牌。五金件必须使用“坚朗”品牌，隐框幕墙开启扇使用两点锁。

　　8、幕墙所采用的连接螺丝必须全部为不锈钢材质。

　　四、验收标准：

　　门窗应达到GB/T7106—20xx的标准要求，气密等为3级、水密性不少于3 级、风压不少于3级，

　　1、乙方应当出具货物的合格证书、出厂检测报告，出示具有法定资质的检测机构出具的检测报告原件并提供复印件；实行生产许可管理的，应当出示生产许可证；提供原材料及质量检测报告，具体检测项目应当包括：品牌、型材、涂层厚度、五金配件、质检部门检测报告等，乙方未能提供上述资料的甲方有权拒收。

　　2、乙方应当在物品进场后对货物的品种、规格、尺寸、数量进行监理报验，报验合格后方可安装，验收不合格，对货物有异议的，甲方有权当场拒收。甲方也可在收到货物后向乙方提出书面异议，经双方核实确属乙方责任的，甲方有权退货。

　　3、甲方有权要求货物与封存样品核对验收，并对每批货物进行质量复检。货物质量不符合约定技术质量要求的，甲方有权退货。

　　4、双方对于封样以及复检的办法，按《住宅建设门窗应用规范》和《 建筑节能工程施工质量验收规范 》等有关规定执行，不得有漏刷防腐层现象否则拒绝验收。

　　5、双方约定的复检检测鉴定机构为 万宁市质量技术监督局质监站 ，检测费由乙方承担。

　　五、付款方式：

　　1、本工程不设预付款；

　　2、乙方第一批材料到现场后5天内，甲方支付工程合同暂定总造价的50%给乙方；

　　3、门窗框安装完成且第一批玻璃到现场后5天内，甲方支付至合同暂定总造价的`80%给乙方；

　　4、门窗安装完成并验收合格后5天内，甲方支付至合同暂定总造价的90%给乙方；

　　5、工程竣工验收合格后三个月内，双方办理完本工程结算工作。结算资料双方确认签字且竣工资料全部归档后5天内甲方支付至工程结算总额的95%，余额5%作为保修金，保修期满后一个月内无息返还。

　　6、乙方依据甲方现场签字盖章后的验收单，开合格等额的发票办理工程款支付手续。

　　六、双方责任；

　　甲方不提供施工单位的仓库、住宿等责任，施工单位自行解决。

　　1、甲方责任：

　　协调现场安装条件及土建分包单位施工配合费标准（门窗工程暂定总价的1。5%以下）门窗安装单位或与总包施工单位协商确定。

　　接到乙方通知后及时到现场验收并签字认可，不负责现场保管的责任。按合同要求及时付款。

　　2、乙方责任：

　　（1）乙方应当按照合同约定保质保量按时供货按时安装，含外框封闭等一切工序，现场确定门窗的开启方向并承担责任。

　　（2）乙方应当对货物的保管及使用方法进行技术交底，在安装施工过程中所发生的一切安全责任事故，乙方自己处理并负全责。甲方及监管单位概不负责。

　　（3）质保期内乙方免费保修，接到甲方或者建设单位通知必须48小时内到达现场进行免费维修，如推迟不到现场，甲方有权追溯违约金每次1万元，甲方自行维修所造成的费用继续向乙方索赔全部款项。

　　（4）安装合格后的门窗乙方负责成品保护，及安装验收后的技术资料的收集整理工作。负责门框封闭后的防水处理工作。

　　（5）门窗水泥套口土建完成后，门窗安装单位必须做外框防水密封胶处理，确保不会因收缩裂缝渗水现象。

　　（6）乙方已加工或安装完成的（半）成品，甲方提出修改或变更时，乙方应积极配合。但甲方应按实给予乙方签证及费用补偿。

　　七、保修条款

　　铝合金门窗、玻璃幕墙、百叶窗等质量保证期为交工验收后24个月，质保期内免费维修。（非人为因素造成的门窗、幕墙、铝合金材质翘曲变形、门窗开关不灵活有噪音响声，玻璃自然爆裂或其它材质变形老化、门窗漏水，胶条硬化裂变、五金配件生锈、或者使用了与招标合同文件不相符的材料等、铝合金材料涂层脱落变色、腐蚀氧化等。）

　　八、违约责任

　　1、甲方违约责任

　　（1）甲方按合同约定支付工程款，每延期一天则按该笔应付工程款金额的千分之叁给乙方作为违约金。

　　（2）由于甲方原因导致货物交接地点或收货人错误的，甲方应当负责。

　　（3）甲方未按合同约定履行其他义务给乙方造成损失的，应当承担相应的赔偿责任。

　　（4）因非乙方原因造成乙方不能按时交货或安装工期延长时，甲方应及时予以协调解决，工期或交货期相应顺延。

　　2、乙方违约责任

　　（1）因乙方自身原因或责任导致逾期超过5日未交货的，应当每日按该批逾期交货价款的千分之叁向甲方支付违约金；逾期交货超过 15 日的，甲方有权解除合同。

　　（2）乙方交货后被甲方依合同约定拒收或退货的，乙方应当承担逾期交货的违约责任，安装工期不予延长。

　　（3）乙方未按合同约定履行其他义务给甲方造成损失的，应当承担相应的赔偿责任。

　　九、争议解决方式

　　本合同所发生的争议，双方可以协商或向合同签订地点人民法院提起诉讼申请或仲裁委员会仲裁调解解决。

　　十、 其他约定

　　1、本合同一式六份，乙方持二份。具有同等法律效力。

　　2、本合同有效期自双方签字盖章之日起，至工程保修期满、工程款全部结清之日止。

　　3、未尽事宜，经双方协商一致签订补充协议。

　　4、双方应当在签订合同时乙方附营业执照副本等相关证件，并将复印件交付甲方备案。如果合同签约人不是法定代表人，应当提交授权委托书。

　　5、双方由于不可抗力的原因不能履行合同时，应当及时向对方通报不能履行合同的理由，并在 7 日内提供书面证明。

　　6、补充事项一： 如甲方中途补充（增加、变更）采购数量，乙方不得拒绝或提价，并履行以上合同条款要求。

　　7、补充事项二：乙方在签订合同时应提交公司营业执照、资质、税务登记、企业代码证、法人身份证明、委托人委托书及身份证等复印件，原件备验。招标文件为合同条款不可分割的一部分，也不合同相抵触条款以合同为准。

　　以下为签署页，无合同正文。

　　甲方（盖章）： 乙方（盖章）：

　　住所： 住所：

　　法定代表人或委托人： 法定代表人或委托人：

　　土建单位 电话：

　　负责人： 传真：

　　开户银行：

　　帐号：

　　税务登记证号：

铝合金安装合同9

　　甲方： (以下简称甲方)

　　乙方： (以下加成乙方)

　　甲、乙双方经充分协商，签订本合同。

　　一、承包范围及价格

　　甲方将郴州市万华汽车城 栋，铝合金工程制作安装劳务承包给乙方，承包单价为 元/*方。

　　二、施工要求

　　1、根据甲方提供的图纸，结合施工实际洞口尺寸制作安装。

　　2、工程质量：按本合同中有关条款及国家规定现行相关施工、验收规范标准执行。

　　3、施工工期：

　　开工日期：为20xx年9月19日以前，安装进度原则上与土建工程同步。 竣工日期：不影响甲方交房。

　　4、工艺要求：

　　(1)撕落铝型材外侧包装纸。

　　(2)窗框制作安装尺寸规范、牢固，水*度、垂直准确度，窗扇密封能良好。

　　(3)窗框与墙体四周缝隙上方用泡沫胶填堵，下方和两边用水泥浆填堵;与外墙接口处打玻璃胶，玻璃安装密封度良好，尽量减少渗水现象。

　　(4)铝材下料合理搭配，其他材料本着节约高效原则使用，尽量减少浪费。

　　(5)本合同未列的工艺要求按常规执行。

　　三、劳务款支付

　　按工程进度支付，所有外框安装完毕后付款总比例不得少于总款项的 %，所有玻璃安装完毕后付款总比例不得少于总款项的 %，验收合格10天内一次性付清。

　　四、甲方责任

　　1、按合同约定支付劳务款。

　　2、合同签订当天提供图纸给乙方(含设计变更)，指派专人与乙方联系施工过程中的相关事宜，如落实施工场地、协调与建筑商及其他工种的关系，为乙方创造一个便利的施工环境。

　　3、为乙方提供现有的外脚手架、垂直运输机械、水、电等，乙方固定玻璃与百页窗安装完毕前不得外脚手架。

　　4、乙方门窗外窗安装好后，协调土建方及时进行填边及修补，填边不能影响乙方窗扇的安装。

　　5、负责已安装好铝合金的维护、保管工作。

　　6、组织对工程的竣工验收，提出整改意见，及时办理竣工结算。

　　7、对工程质量、进度进行监督检查，协调办理验收、工程增减、修改、变更、登记手续和其他事宜。

　　8、保证材料及时供应。

　　五、乙方责任

　　1、确保工程质量，按本合同约定与相关施工规范施工。

　　2、不得人为浪费、盗取甲方材料。

　　3、合理调配人手，合理安排工期，确保安装进度与土建施工单位同步。

　　4、遵守施工现场的'各项规章制度，保证安全生产和文明施工，并承担一切施工责任事故及赔偿责任。

　　5、服从甲方监管与调度，妥善处理与土建方的关系。

　　6、提供必要的工程数据给甲方，配合甲方做好竣工验收，工程量计算工作。

　　六、工期顺延

　　1、由于甲方或土建方原因，不能进行制作安装，工期顺延。

　　2、由于不可抗力影响，与土建工程同样顺延。

　　3、由于设计变更，影响工期，工期顺延。

　　七、双方约定的其他事项：

　　八、本合同未尽事宜，双方协商解决，或由劳动仲裁解决。

　　九、本合同一式两份，甲、乙双方各执一份，自合同签字之日起生效。

　　甲方： 乙方：

　　日期：日期：

铝合金安装合同10

　　甲方：_________

　　乙方：_________

　　经定甲方与乙方多年合作关系，怀宁县建成区集贸市场楼梯扶手、栏杆、空调板护栏加工安装工程，由同志制做安装。为明确双方责任，按质、按量、按时完成任务，依据《中华人民共和国民法典》和《建筑安装工程合同条例》结合本工程具体情况，经双方协商签订如下条款共同遵守。

　　一、项目、规格型号、数量、单价、金额：

　　项目名称：_________________________市场

　　项目地点：___________________________

　　规格型号：____________________________________

　　二、质量要求、技术标准、乙方对质量负责的条件及期限：

　　1、乙方应根据图纸设计及施工规范、图集、现行质量验收标准和建设单位的要求组织制作、安装，乙方对制作好成品工程竣工三日起保修一年。保修执行国家有关规定及终身售后服务。

　　2、在该工程提交竣工报告(预算)前十天必须将相关资料交给总承包施工单位。

　　三、交(提)货时间、地点、方式、运输方式、到达站(港)和费用负担

　　自合同签订之日起乙方组织人员进行制作。具体安装的时间由甲方提前十天通知乙方，从第十五天起开始制作、安装，运输费用由乙方自负。

　　四、组织验收

　　产品进入工地必须经建设单位及监理单位验收签证认可后再安装，安装结束后由建设单位、监理单位、总承包施工单位进行竣工前预验收，预验收合格后报县质监站验收。

　　五、付款、结算方式及期限

　　本项目付款方式为：成品进厂付总款的_________%，安装结束付总款的_________%，余款待工程竣工验收后付_________%，剩余_________%质保金在工程竣工后一年内付清。

　　六、双方责任

　　甲方责任：

　　1、提供设计图纸。

　　2、按合同约定款到向乙方支付工程款项。

　　3、负责施工现场布置，指定电源、道路和材料堆放位置，并协调各土建方与乙方关系。

　　乙方责任：

　　1、制作安装，交通工具和安装工具自备。

　　2、严格按图纸施工和现场量定的尺寸及技术标准及相关制作规定进行安装，确保质量，按合同规定的时间如期完工并交付验收。

　　3、乙方在安装时对成品要做严格的保护，不能影响验收，否则后果自负。成品或半成品到达施工现场要自行保管。

　　4、自行配置安全防护用品，确保安装及现场施工人员的安全，如发生安全事故承担全部责任。

　　5、如在施工过程中因施工方原因造成工程不能如期完工，由甲方承担责任。

　　6、产品检测费用甲乙双方各付一半，此款不含在工程款内。

　　七、违约责任

　　乙方责任：

　　1、工程质量不符合合同规定的，负责无偿修理或返工直到合格。

　　2、工程不能按合同规定工期交付使用的，乙方承担逾期责任，每天罚款按工程总价款3‰承担违约金。因不可抗拒因素造成的工期延误，乙方不承担责任。

　　3、工程未经验收要严格做好成品的'保护和看管工作，不得让任何人使用(包括建设单位、甲方)，否则造成成品的破坏，影响验收，由乙方自行承担。

　　八、附则

　　l、双方协商同意的有关文件、会议纪要，以及口头协议等，也是本合同的组成部分。

　　2、本合同发生纠纷，甲、乙双方应及时协商解决，协议不成，按以下第条进行。

　　(1)项目方式解决。

　　(2)向经济合同仲裁机关申请仲裁。

　　(3)向当地人民法院起诉。

　　3、本合同一式两份，甲、乙双方各执一份。

　　甲方签字：_________乙方签字：_________

　　_________年_________月_________日

铝合金安装合同11

　　甲方：

　　乙方：

　　甲、乙双方根据《中华人民共和国合同法》和国家工商行政管理局的规定，结合本工程的实际情况，经友好协商，签订本合同，以资双方共同执行。

　　第一条本合同所购彩色铝合金门窗数量及价格

　　（一）本合同塑钢门窗承包范围为 ，合同综合单价为人民币 元/m2,门窗面积约 ，合同总额暂定为人民币 元，大写： 。

　　1、此综合单价为所有推拉门窗、固定窗、推拉门的*均综合单价。（含纱扇）

　　2、此综合单价含制作安装、管理及保修，含税金。

　　3、本合同面积增减套上述单价进行结算：如若窗型、分格形式及原材料变更，造成价差则另行增加报价。

　　4、本工程结算面积以设计蓝图洞口尺寸为准，飘窗按展开尺寸计算。

　　5、本价格不包含土建配合费。

　　6、材料价格出变化，不另行调价。

　　（二）以下文件做为合同附件

　　第二条本合同塑钢门窗材料报价说明

　　1、型材：本工程塑钢门窗用塑料型材由甲方指定选用 牌 系列白色塑钢型材。

　　2、本合同报价所选用钢衬型材壁厚为 。

　　3、五金件：为配套优质产品。

　　4、玻璃：选用汽车级原片，中空玻璃使用4mm+6A+4mm浮法白玻。

　　5、纱扇：为不锈钢纱扇。

　　第三条安装地点及开竣工日期

　　1、本安装工程 所在地为： 。

　　2、甲、乙双方在签订合同后，乙方立即组织相关型材，并按甲方要求 开工， 竣工。

　　第四条本合同塑钢门窗款项的支付方式及期限

　　本合同签订后甲方不付定金，门窗框到场安装7日内付本合同总额40%的进度款，门窗扇及玻璃到场安装7日内付本合同总额40%。全部安装完毕，甲方组织相关人员验收，乙方应积级配合，待工程验收合格后，甲方一次性付清余款。

　　第五条供货期顺延

　　如遇下列情况，经甲方代表签证后，工期可相应顺延。

　　1、甲方未能按合同约定提供图纸。

　　2、甲方未能如期支付合同约定款项。

　　3、甲方、监理未按合同约定提供所需指令、批准等，未能及时指定型材颜色、种类，致使施工不能正常进行。

　　4、设计变更或修改导致增加的门窗量一次增加超过合同总量的10%。

　　5、不可抗力（详见本合同第十二条不可抗力）。

　　6、条款中约定或甲方同意工期顺延的其它情况。

　　第六条双方责任

　　1、甲方责任；

　　（1）为确保门窗的正常安装，甲方应对施工的洞口尺寸予以明确要求，确保洞口尺寸的规范。

　　（2）甲方对不规范的洞口尺寸进行修整。

　　（3）负责及时组织对门窗的验收工作。

　　（4）甲方免费提供安装主施工所需的垂直运输、脚手架、临时仓储。

　　（5）甲方应根据本合同的要求按时支付各期款项。

　　2、乙方责任：

　　（1）乙方应按时积极组织原材料的进厂及产品加工。

　　（2）乙方应将产品安装尺寸及施工方案交甲方，并积极组织安装。

　　（3）乙方按工程进度负责对门窗的制作、运输、安装。

　　（4）对每批所交产品提供材质证明。

　　（5）负责办理交验手续及资料，汇总给总包方。

　　第七条变更

　　1、如若设计变更，甲方应在乙方产品加工前15日以上，以书面形式告知乙方，并获得乙方认可。如变更在产品加工过程中，甲方应承担此造成的损失相应顺延加工周期。

　　2、如若工期需要提前或者延后，甲方应提前15天以书面形式告知乙方，并获得乙方认可，由此造成赶工或产品滞留所产生的'费有由甲方承担，原生产周期作调整或顺延。

　　3、合同条款的变更：本合同双方应严格履行本合同的各项条款，若一方提出某项条款的变更，变更方应及时用书面文字方式通知另一方面，由双方协商和签订有关变更协议。

　　4、双方签署的变更协议，为本同的附件。

　　第八条所有权之保留

　　乙方保留合同的产品所有权，直至甲方付清本合同所有货款。

　　第九条违约

　　1、本合同任何一方未能履行其本合同约定的全总或任何义务，或有其它违反合同的行为，应视为违约方应该承担对另一方由此而造成的直接损失和间接损失并承担经济责任。

　　2、本合同双方分别发生不同的违约行为，应上双方协调解决违约责任或和自承担由于于违约给对方造成的直接损失和间接经济损失并承担其经济责任。

　　3、甲方不能按时付款，主供货期相应顺延，当付款时间超过20日，乙方可停止供货，直至甲方向乙方付清货款，乙方方可人供货。

　　4、因乙方原因不能按时供货，当供货时间超过7日，由乙方自行赶工期，保证其总体供货不能顺延，如整体供货超过20日，从21日起承担经济损失。

　　第十条不可力抗

　　1、若本合同任何一方由于不可抗力无法履行本合同项下的义务，双方应继续履行未直接受到不可抗力影响的本合同项下的其他义务，而受不可抗力影响的义务履行期限，延长时间与不可抗力事件产生的后果持续时间相等。

　　2、当遇到不可抗力事件，受影响一方在不可抗力事件发生后5天内，书面通知一方。

　　3、若不可抗力的后果持续1月以上，双方应重新洽淡合同义务，若双方无法形成协议，任何一方可全部或部分终止合同。

　　4、不可抗力是指超过本合同人任何一方所不能控制之事，例如：战争、地震、洪水不、台风或**在其**范围内的行为。

　　第十一条争议

　　1、所有因本合同执行而产生的与本合同有关争议，双方应通过协商解决，若争议经双方协商30天内未能解决，双方应过法律程序解决。

　　2、在诉讼期内，双方应继续履行本合同项下未有争议的义务。

　　第十二条其它

　　1、本合同未尽事宜，由甲、乙双方代表协商做出补充合同（协议），且补充合同（协议）为本合同副件。

　　2、本合同副件为本合同组成总分，具有同等效力。

　　3、本合同一式两份，甲、方双方各执壹份。

　　4、本合同自双方代表签字、盖章之日起生效。

　　5、本合同履行完毕，结清尾款，该合同自然失效。

　　甲方： 乙方：

　　法定代表人： 法定代表人：

　　年 月 日

铝合金安装合同12

　　甲方：

　　乙方;

　　经甲乙双方协商一致，就乙方承接塑钢窗加工安装工程达成一致意见，特制定本合同。

　　一、 工程名称：

　　二、 工程地址：

　　三、 工程范围： 塑钢窗加工安装

　　四、 工 程 量：1-2#楼窗户面积约 ㎡。

　　五、 工程造价：塑钢门窗合计价款约： 元

　　六、工程工期：

　　1、乙方于年月日进场安装，按甲方需求进度完成门窗的安装任务。

　　2、如遇以下情况，工程顺延：

　　(1) 属承包范围内的重大设计变更;

　　(2) 因土建方原因造成乙方不能施工的情况下。

　　七、付款方式和结算方式

　　窗框安装完成付，窗扇安装完成付%，预留 %作为质保金，质保期为1年，质保期满后一次结清。

　　八、甲乙双方应履行的职责

　　1、甲方提供门窗的加工图纸，并确定门窗的安装的位置;乙方安装图纸加工安装。

　　2、乙方负责管理加工人员及工地现场安装人员的安全问题，教育员工遵守工地的.安全操作规章制度，对不遵守制度所造成的人身伤害由乙方自行承担。

　　3、乙方派为现场负责人，负责工地施工的协调。

　　九、乙方的责任

　　1、安装产品质量必须符合国家现行的工程质量验收规范，因质量不合格，造成的损失由乙方自负;

　　5、乙方必须按双方协定的施工工期，保质保量完成该工程的施工任务。

　　十、未尽事宜，双方协商解决。

　　十一、本合同双方签字后生效。本合同一式二份，甲乙双方各执一份(具有同等法律效力)

　　甲方： 乙方：

　　联系电话： 联系电话：

　　年 月 日

铝合金安装合同13

　　甲方：

　　乙方：

　　根据《中华人民共和国合同法》和国家有关法律法规的规定，甲乙双方本着公*、公正、自愿、*等的原则, 就装修 铝合金门窗、幕墙，不锈钢门，钢结构，楼梯栏杆扶手，阳台栏杆 制作安装工程甲方向乙方发包的具体事宜，经双方友好协商一致，同意签订此合同,条款如下:

　　第一条、 本工程的主要设备工程清单、明细金额(见附件：《 **投资大厦13、14楼 工程报价表》，共计1页)附件的内容为本工程项目的主要材料及配件清单，工程结算以实际制作安装的工程量为准，如甲方要求乙方增加其他不在本合同规定的工程量，经双方商定后另行结算。

　　第二条、 工程质量、包装要求

　　1、工程材料必须符合国家规定的建筑材料标准，质量保证。

　　2、以上工程材料的质量和规格按双方附件表约定的要求和标准执行。

　　3、规范包装(做好防护包装要求)。

　　4、安装工序要符合要求。

　　第三条、 工程材料要求和保修服务

　　要求乙方提供的“工程清单”是全新的国标材料，其材料名称、规格、型号应符合附件中的《**投资大厦13、14楼工程报价表》，共计1页中的参数，以确保材料正品及工程质量。

　　1、乙方有义务派遣技术人员在以上工程进行全面的质量检查。

　　2、如果因产品质量问题或因施工不当所造成的责任必须由乙方承担。

　　3、乙方的工程质量保修期为一年，保修期内乙方对以上工程进行及时、无偿保修，保修期满后有需维修也须及时，维修费用为材料和人工的成本费。

　　第四条、 合同不含税金额及付款方式

　　合同不含税总金额(人民币大写)： 元。

　　1、自签订本合同后的3个工作日内，甲方应支付给乙方20%首付工程款，即人民币： 元(￥ 元)为预付款作为本工程项目材料、配件采购及组织施工人员工资前期费用，乙方安排进场施工后，款到乙方指定账户。

　　2、甲方根据乙方的实际工程量进度支付工程款，乙方在本工程制作安装、调试完毕，交接甲方负责人签字确认，之后的5个工作日内，在收到乙方的付款申请后，付至合同总金额的'97%，余下3%工程余款作为保修金。保修期满后一次性付给乙方。

　　第五条、 工程工期及移交验收

　　1、工期为 40 天，即 20xx 年 8 月 5 日起至 20xx 年 9 月 14 日止;因甲方装修主体工程及相关其他工程影响本工程项目施工时，相应的完工期限相应顺延。

　　2、工程施工期间，所有材料、设备由乙方负责保管(甲方须配合提供保管场所);工程制作安装完工、调试后，由甲乙双方共同组织验收。验收合格后正式交付使用。

　　第六条、 责任与违约责任

　　1、工程施工期间，甲方应为乙方提供设备安装用水、用电等协助，必要时甲方须派出代表负责协调安装过程中遇到的相关问题。

　　2、乙方应做到安全文明施工，注意安全和质量问题，若因乙方原因所发生安全事故及其他民事责任，责任均由乙方承担，甲方概不负责。

　　3、若乙方提供的材料规格、数量、质量与本合同要求不符，甲方有权要求乙方无条件整改更换，乙方应负责包换或包退或整改处理直到达到合同要求。如乙方整改后仍未达要求的，甲方可以单方面终止本合同，由此造成的损失由乙方承担。

　　第七条、 不可抗力

　　因台风、地震、水灾等自然不可抗力因素，造成本合同不能履行，双方不承担责任，工期相应顺延，所造成的损失各自承担。

　　第八条、 本合同壹式贰份，甲乙双方各执壹份，自双方签字盖章之日起 生效，同具法律效力。

　　甲方(签章)：

　　日 期： 年 月 日： 乙方(签章)

铝合金安装合同14

　　甲方：

　　乙方：

　　丙方：

　　甲方根据工程建设需要，将 工程中的铝合金门窗委托丙方制作安装，依据“建设工程施工合同”等相关内容，服从总包方管理和整体进度要求，经双方协商，达成如下协议：

　　1、工程名称：

　　2、工程范围：

　　3、承包方式：包工包料

　　4、承包范围：外墙铝合金门窗。

　　5、合同组成：本合同、招标文件、投标文件及承诺、图纸及变更、国家现行施工验收规程及规范标准、可能有的有关会议纪要等。

　　6、工程质量及验收

　　工程质量：优良。达到优良后奖励工程结算价的3%，否则处罚3%。

　　工程验收及标准：门窗安装完后随主体工程一并验收，执行国家现行施工验评标准、规范。

　　7、质量保证期限：通过竣工验收后一年。

　　8、工程开竣工时间：工程开工以业主单位开工令为准，标段合同工期60日历天。

　　9、工期的损失赔偿费：服从总包方管理和整体进度要求，每延期一天竣工，处罚壹万元。

　　10、合同价：合同暂定价000000000元，以工程竣工最终结算为准。

　　11、结算方式及标准

　　门窗结算价=图纸门窗面积×000元/*方米(门窗综合*均单价)+设计变更费用(设计变更实际门窗制作安装面积×540元/*方米(门窗综合*均单价)—各类罚款。上述门 窗综合*均单价为全费用包干价格(此综合单价不包含总包管理费用及税金)，施工期间价格不予调整。

　　12.工程款支付

　　大框全部安装结束付总货款的20%，内扇全部安装结束付总货款的40%，工程竣工验收合格经甲方审计后付总货款的 95 %，余款5 %作为质保金，质保期两年，工程竣工验收通过之日起算，甲方于质保期满后10日内，向乙方一次性付清全部费用。

　　13. 各方责任权利义务

　　甲方

　　1、 适时发布工程进场开工令。

　　2、 负责协调乙丙方现场其他施工作业关系。

　　3、 丙方不服从甲方管理，甲方有权对其进行处罚。

　　4、 负责及时办理丙方工程款支付手续，不得无故拖延办理

　　5、 会同监理单位依据国家现行相关施工验评规范对工程进行质检和验收。因丙方工程质量达不到合同约定的质量标准，由丙方无偿返工，直至通过验收。

　　6、 会同监理方及业主方及时办理各类方案和变更的审批。

　　乙方

　　1、 对丙方的工程质量、进度、现场调、报验等负有总包管理责任。

　　2、 负责提供于门窗工程有关的配合服务(内容包括留洞、塞缝、补眼、共用脚手架和 垂直运输，施工配合，现场管理，竣工资料的整理等)。其中，推拉门下口的封堵有门窗单位进行且必须采用防水砂浆和细混凝土。

　　3、 负责提供丙方施工水电接口，丙方支付使用费用，价格执行当地主管部门核定的价格,结算时按实扣除。

　　丙方

　　1、 丙方委派 为本工程项目经理，负责项目的全面管理工作。

　　2、 遵守工程管理有关规定，自行办理工程进点施工有关手续并承担费用。乙方不得在施工现场布置生产、生活临建。其费用投标人自理。

　　3、 进场人员应服从监理工程师和业主单位及甲方管理并按当地**部门规定办理暂住手续。

　　4、 根据设计图纸，门窗的开启方式和立面须按甲方批准的分割方案图。施工除满足招 标文件中的有关要求，还要满足现行国家、地方颁发的与本标有关的各中现行有效 的技术规范、规程，设计院技术文件上的质量要求也适用于本工程。

　　5、 丙方按照业主招标选定的广东银一百创新铝业有限公司生产的银一百彩色注胶铝合金。按规格型号组织门窗制作安装，五金配件、辅助材料(见合同附件)。否则，进场材料退场，其产生的后果及损失乙方负责。要求所有推拉门窗均带沙门窗，其**用楼梯窗不带纱，所有*开门窗对外开启。推拉门采用 系列、推拉窗采用 系列、*开窗采用 系列，颜色为砂纹棕。 窗型材壁厚为 MM，门型材壁厚为 MM。玻璃：为 6+9A+6双层中空钢化玻璃。玻璃除满足上述要求外，首先需满足现行国家、地方颁布的与本标有关的各种现行有效的技术规范、规程，其次设计院技术文件上的质量要求也适用于本标工程。门窗玻璃外墙要求使用黑色硅酮耐侯密封胶(具体见附件招标单位门窗选用材料)。

　　6、 五金配件及其他材料见附件招标单位门窗选用材料。

　　7、 进场材料必须按附件要求与样品一致，色彩一致，且按要求做好装保护。达不到 上述标准，所进场门窗材料清退出现场，其产生的一切后果由丙方负责。

　　8、 提供的`工程用材料必须符合国家相关标准，并提**品合格证明，对材料质量负责。否则，丙方由此引起的一切损失和费用。

　　9、 型材复试和安装前后的各项检测实验必须按规程、规范所规定的项目和指标进行， 费用已包括在合同价中。

　　10、 遵守甲方、业主方、监理单位的各项管理制度，服从甲、业主方及监理单位的管理、 检查、验收及处罚。

　　11、工程款支付申请必须经甲方和监理单位及业主方确认同意，其款项由甲方委托业主方支付给丙方。

　　12、作好现场的安全文明施工工作。严格按照安全规程规范组织施工，采取必要的安全 防护措施，消除安全隐患。因乙方安全措施不力造成的事故及由此引起的一切损失 和后果由丙方全权负责。

　　13、已竣工工程未验收交付甲方前负责完工工程的成品保护工作，保护期间发生损坏， 丙方自费予以修复。

　　14、 丙方保证其工程的整体进度要求，不得延误，否则，每延误一天罚款壹万元。

　　15、负责工程材料的报验、报批等，门窗工程交工前丙方必须向甲方提交完整工程资料一式四份，由甲方统一整理。

　　16、 质保期为一年(房屋通过整体验收起计算)，一年内门窗出现质量问题，乙方免费维修. 丙方接到业主方通知后24小进内至现场处理，否则。业主有权委托其他单位进行处理，其维修费用从乙方质保金中扣除。

　　14. 未尽事宜，另行商定。本协议一式六份，甲方四分，乙方两份，丙方两份自签字盖章之日起生效。 (合同附件：五金配件和辅助材料表)

　　甲方单位(盖章)：法人代表：或授权代理人：

　　乙方单位(盖章)：法人代表; 或授权代理人：

　　丙方单位(盖章)： 法人代表; 或授权代理人：

　　年月日：

铝合金安装合同15

　　甲方：_______________________

　　乙方：_______________________

　　根据设计要求，依据合同有关规定，结合本工程的具体情况，经甲乙双方协商一致，签订本合同，以便共同遵守。

　　一、工程概况：本工程为杭州市江干区秋涛北路___________________的铝合金窗户工程。

　　二、承包范围：本工程的____________________所有铝合金窗户工程，包括材料的购置、加工、安装到位。

　　三、工程价款：总面积约____*方米，每*方米单价为_____元(含税)，最终结算以实际完成的面积结算。

　　四、付款方式：待全部完工验收合格后并提供正式发票，付清所有工程款。

　　五、合同工期：在签订施工合同后______日内安装完成。

　　六、工程要求

　　(一)种类：工程选用*开类型的铝合金窗。

　　(二)质量标准：

　　铝合金门窗所用的铝型材，厚度、强度和氧化膜等，应符合有关的国家标准规定，壁厚应在1.0毫米以上，抗拉强度达到每*方米毫米157牛顿，屈服强度要达到每*方毫米108牛顿，氧化膜厚度应达到10微米。

　　(三)质量要求：

　　1.窗户表面不应有明显的'擦伤、划伤、碰伤等缺陷。

　　2.窗户相邻杆件着色表面不应有明显的色差。

　　3.窗户表面不应有铝屑、毛刺、油斑或其他污迹，装配连接处不应有外溢的胶粘剂。

　　七、双方责任

　　(一)甲方：

　　1.提供本工程的技术要求;

　　2.按合同规定的付款方式按时付款。

　　(二)乙方：

　　1.铝合金窗户所用材料必须附带合格证书;

　　2.按合同的工期、质量和技术完成铝合金窗户的设计制作、安装等工作;

　　3.进场材料由甲方负责检验，不合格产品则由乙方自行退场。

　　八、其他条款

　　1.乙方现场施工人员要严格服从甲方现场统一管理，文明施工，如因乙方在施工过程中发生甲方、乙方、第三方意外人身伤害时，后果均由乙方全部承担;

　　2.甲乙双方须遵守本合同中各项条款，违约方应承担相关法律责任，并赔偿对方经济损失;

　　3.本协议一式二份，双方各持一份，具有同等法律效力。

　　甲方(公章)：_________

　　乙方(公章)：_________

　　法定代表人(签字)：_________

　　法定代表人(签字)：_________

　　_________年____月____日

　　_________年____月____日

铝合金门窗安装合同范本十份（扩展5）

——承包水电安装工程合同范本十份

　　承包水电安装工程合同 1

　　发包人：(以下称甲方)

　　承包人：(以下称乙方)

　　甲方将本合同约定的建设工程劳务作业承包给乙方。为公*、公正合法执行劳务承包行为，双方协商订立合同以遵照执行。

　　一 工程概况

　　1.工程名称：望城才子城。

　　2.工程地点：湖南**沙市望城聚缘路喻家坡路。

　　3.建筑面积:(B地开工面积约总建筑面积的234021.42*方米。

　　住宅建筑面积176287.16*方米

　　住宅商业建筑面积20372.91*方米

　　地下室面积27336.3*方米

　　二 承包方式及承包内容

　　1.承包方式：实行包工，包水电安装。

　　2.承包内容：

　　强电：防雷接地等位接地安装及调试检测。线管、线盒预留、预埋。 管内穿线及开关插座，灯具安装调试。

　　户内箱安装及电表箱出线至产内进线到位，调试检测。

　　预留主电源动力配电、电缆进出套管、预留洞。

　　专变部分：(不含人防部分的预留，预埋其人防配电系统。不含消防部分，其消防设备的预留、预埋。)

　　配电间低压出线到第一个总配电箱之间电缆及总配电箱不在范围内，专变部分范围包括不限于第一个总配电箱(不含)至各级分箱，至用电设备。(设备反指排污泵、应急照明灯具、普通照明灯具、疏散指示灯具、电线电缆、配电箱安装。)

　　弱电：(消防、电视、电话网络、对讲门铃不在范围之内。)给排水部分(主楼及商业。)

　　给水：水表之后第一个阀门至户内的指定给水点，(不含立管安装)预留给水立管套管。

　　排水：主楼内雨水、污水的排水立管、支管、排水管安装到雨水污水井内，含给排水的套管的套管的预留、预埋。

　　三 施工工期

　　总日历天数为 天。具体以阶段施工进度计划为准。(标准层施工，正常情况下必须保证4天/层楼)。

　　四 承包单价

　　地下室及商铺按建筑面积每*方 元/㎡。住宅按建筑面积每*方米 元/㎡包干。(按设计图纸建筑面积包干，建筑面积按最新国家标准。《建筑工程，建筑面积计算规范》计算。即本协议以承包范围所约定的工作内容和涉及完成本分项工程约束的附属工作。

　　五 工程质量

　　1.乙方必须按图纸施工确保承包范围内的部分项目工程质量必须达到《国家建筑安装工程质量验收评定标准》凡不符合国家验收规范及甲方要求，甲方有权令其返工，返工所有工料费用由乙方负责并承担损失。

　　2.严格执行质量、三检、制度。每道工序完成后，乙方进行自检、互检、交接检并作好记录。

　　3.项目质检员按照国家建筑安装工程质量验收评定标准进行验收，要求所有分项目工程合格率达到90%。

　　4.本工程质量检验标准为国家现行标准，以及建设方，监理方的`相关规定执行。

　　六 工程付款方式

　　1.工程造价计算方法：

　　依图纸要求的工程量施工，按建筑面积每*方米 元计算，不计取任何计时工。(达到标准化工程奖励1元/㎡)。

　　设计变更及工程量增加部分超5%日另行计算，按甲方与建设单位的审计结果的定额直接费中调增后人工费计取。

　　定额外用工。(计时工)按每日 元计算。

　　④变更签证按定额实物量结算定额人工调整与地下室相同。

　　七 结算及付款方式

　　1.主体部分，工程进度达到0.000楼面付至已完成工程量的70%，0.000以上每月付款一次。按 元/㎡乘以当月实际完成主体部分施工面积。(一次预埋(每层)按 元/㎡，二次预埋(每层)按 元/㎡。

　　2.装饰部分，穿线按灯具做给排水每月付款一次，按 元/㎡乘以当月实际完成主体部分施工面积。

　　3.余额在全部验收合格后，三个月内付到95%，剩余5%作为质保金，一年期满后一次付清。

　　八 双方职责

　　1.乙方服从开发商和总包的各项规章制度，并承担制度和时间，节点施工的责任。

　　2.乙方应加强施工现场管理，严格执行建设主管部，环保、消防、环卫等。有关部门对施工现场的管路规定，做到文明施工。

　　3.乙方不能讲本劳务作业在转包给其他第三方，否则甲方有权解约本合同。

　　4.乙方自行提供必要的劳保用品。

　　5.乙方进入甲方施工区域的生产作业人员应出示作业人员身份证件，特种工种操作证等有效证件，进场工人必须是18至60的男性公民。要求身体健康，头脑清醒，具有一定的思想素质。

　　6.材料节约，乙方在施工过程中必须爱惜材料，在保证质量进度的前提下尽可能的节约，杜绝浪费，如检查发现浪费材料以100元/次罚款。

　　7.甲方提供民工食宿条件，伙食由乙方负责。

　　8.甲方提供施工所需图纸并指导，监督施工。

　　9.甲方及时提供工程所需的各种材料。

　　10.甲方提供塔吊，龙门吊等大型设备。

　　11.甲方及时提供技术交底，施工进度计划。

　　12.甲方及时检查乙方施工质量，施工进度等。及时组织人员进行隐蔽工程验收，中间验收及竣工验收。

　　13.甲方提供民工劳务，工伤事故保险。

　　14.乙方不得因甲方工资发放滞后而停工或**或无故影响工程进度形象。不可抗力是指大雨，强风，水灾，地震等自然灾害或因**部门等第三方干预导致安装无法顺利进行。

　　十 工伤事故责任分担

　　1.3000元以内安全事故，由乙方承担。

　　2.3000元以上安全事故，乙方承担3000元，其余的由甲方承担。

　　十一 一方违约后，另一方要求违约方继续履行合同时，违约方在承担上述违约责任后仍继续履行合同。

　　十二 争议解决

　　双方因履行本合同发生正义的协商解决，协商不成时向甲方工程项目所在地人民法院起诉。

　　本合同一式三份，经双方签字后盖章生效，甲方执两份，乙方执一份，如有未尽事宜，另行签订补充协议。

　　甲方： 乙方：

　　年 月 日 年 月 日　

　　承包水电安装工程合同 2

　　发包方(下称甲方)：

　　承包方(下称乙方)：

　　根据《中华人民共和国建筑法》以及其他相关法律法规规定，甲乙双方就乙方承接甲方发包的 水电工程的施工的有关事宜，协商一致，同意按下列条款签订本合同，以资共同遵守。

　　第一条 工程项目概况

　　1.1工程名称： 文化苑小区水电安装工程

　　1.2工程地址： 文化苑小区

　　1.3承包方式：包材料、包安装(含防雷接地)、包质量、包文明施工、包竣工调试验收的方式。使本工程按照甲方规定工期通过有关部门的验收并交付使用。

　　1.4工程范围与内容：(包括施工图内所有的水电安装工程，施工图改变后工程量另行计算)

　　第二条 工期

　　1、乙方必须在 年 月 日前竣工。乙方在招标方规定的时间内完成施工任务，甲方要求的竣工是指该工程全部完成，验收合格。

　　2、如因由施工场面(包括土建施工场地、水电施工图的提供、施工方案变更、拖欠工程款)影响乙方的工程进程则工期应作相应顺延。

　　第三条 工程质量标准

　　按照国家现行安装规范施工，并达到水电验收标准合格等级。

　　第五条 合同价款

　　本合同价款按 万预算。(结算按工程完成时的最新定额，材料价格参照20_年价目表，人工费60元/定额工，括人工、机械、施工安装、调试、保险及风险等各项费用。

　　该工程完工后报验及检测费由甲方负责，若检测不合格，需要二次检测的费用由乙方负责。

　　第六条 工程款支付

　　合同签订后甲方应付给乙方总款的10%作为启动资金，电线、电缆到达现场付总工程款的30%，开关灯具到达现场付总工程款的20%，配电箱到达现场付总工程款的10%，安装完成付总工程款的.20%，工程验收合格后付总工程款的7%，余3%作为质量保证金两年后无质量问题一次性全部支付给乙方。

　　第七条 设计变更

　　7.1因施工变更导致工程量增加部分工程款由甲乙双方友好协商，延误的工期相应顺延。

　　第八条 双方职责

　　9.1甲方职责

　　(1)按时提供施工工作面给乙方使用。

　　(2)负责协调配合管理施工现场，指定相应的施工员监管施工工作，负责有关签证。

　　(3)甲方提供施工用水、电源连接点及施工工人现场住宿。包乙方工作人员住宿床位，用水、用电。

　　(4)按施工安全规范的规定，采取应有的施工安全措施，确保施工安全与第三者的安全。在施工过程中发生的伤亡事故责任以及因乙方管理不善造成的损失，均由乙方自行承担。

　　(5)工程竣工未交付甲方之前，甲方应协助乙方负责已完工程的保护，保护期间如有人为故意损坏，应由损坏方予以修复或返工。

　　(6)乙方必须服从甲方指定人员管理，按照甲方管理制度施工。

　　(7)负责对该工程合同范围内的施工现场内的防火、防盗、安全及治安工作。乙方工人因自身原因在施工现场、工作时间，发生意外伤害费用，一万元以下(含一万元)，乙方承担全部费用，一万元以上，甲方承担超出部分的70%费用，乙方承担相应费用。如若是乙方工人自身不安全行为发生的意外伤害，甲方概不负责。

　　第九条 安全施工

　　10.1施工期间，乙方应严格遵守建筑工程安全技术规程、建筑工人安全操作规程、《中华人民共和国安装条列》和其他相关法规以及施工期间国家颁发的新的法律法规，并对现场作业的安全及工程质量负责。乙方必须做好施工质量、安全管理;指定安全、防火负责人，物件堆放整齐。

　　10.2乙方必须进行安全文明施工。

　　10.3乙方应遵守建设工程安全生产有关规定，严格按照安全标准组织施工，采取必要的安全防护措施、消除事故隐患，由于乙方安全措施不力造成事故的责任和因此发生的费用，由乙方承担。

　　10.4甲方不得要求乙方违反安全管理规定进行施工。因甲方原因导致的安全事故，由甲方承担相应责任及发生的费用。

　　第十条 关于工期延误

　　11.1以下原因造成工期延误，经过甲方现场工程师确认，工期相应顺延;

　　(1)甲方未按约定日期提供施工场面及相关开工条件;

　　(2)甲方未按约定日期支付工程进度款，致使施工不能正常进行。

　　(3)甲方工程师未按照合同约定提供所需指令、批准等，致使施工不能正常进行;

　　(4)设计变更和工程量增加;

　　(5)不可抗力：是指战争、动乱、空中飞行物坠落或其他非甲乙双方负责造成的爆炸、火灾、水灾以及六级以上台风、大雨、暴雨、地震等;

　　(6)合同约定或甲方工程师同意工期顺延的其他情况。

　　11.2合同双方任何一方不履行合同义务或不按照合同约定履行义务的其他情况，均属违约，由违约方承担违约责任，赔偿因其违约造成的损失。

　　第十一条 合同争议解决方式

　　本合同履行过程中所发生的争议及本合同未尽事宜，由双方协调解决;协商不成时任何一方均可向甲方所在地人民法院提起诉讼。

　　第十二条 合同生效与终止

　　第十三条 合同份数

　　13.1本合同自双方法人代表或其他委托代理人签字加盖公章后生效。

　　13.2本工程按照甲乙双方约定，甲方按照合同约定，支付完最后一笔尾款，此合同自动终止。

　　本合同自双方签字盖章之日起生效。本合同一式两份，甲乙双方各执一份，具同等法律效力。本合同未尽事宜，由双方另行协商签订补充协议，补充协议是本合同的组成部分，与本合同具有同等法律效力。

　　甲方(公章)：_________乙方(公章)：_________

　　法定代表人(签字)：_________法定代表人(签字)：_________

　　_________年____月____日_________年____月____日

　　承包水电安装工程合同 3

　　甲方：

　　乙方：

　　依照《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和同建筑法》及其它有关法律、法规、遵循*等、自愿、公*和诚实信用的原则，双方就本工程事宜协商一致，订立合同共同遵守执行。

　　一、工程概况

　　工程名称：

　　工程地点：

　　工程范围：

　　二、工作期限

　　1、开工日期：年日

　　2、竣工日期：年日

　　3、合同工期：

　　三、承包工程方式：包工包料

　　1、乙方承包甲方的工程是水、电安装工程，以包工包料方式包给乙方。

　　2、由乙方自行组织购进，图纸规定，质量合格的材料进行施工，必须验收质量达到*定合格标准。

　　3、乙方组织有证件的技术人员，熟悉工人投入工作，服从甲方、监理有关人员指挥检查，如不合格的马上进行整改，返工造成的损失一切由乙方自己负责。

　　4、保管好自己的材料，预防丢失，材料保管堆放、工人生活用品、用具等一切由自己解决。

　　四、合同价款

　　乙方承包的工程量约㎡，合同预算约元，按实际工程量结算为准。

　　五、付款方式

　　1、乙方自行带资和人工、材料，做到本楼一定的'工程量，如做至的工程量，付进度款时，付%给乙方。

　　2、工程竣工验收合格后，由工程承包人按国家有关定额及所做的工程量结算给甲方，甲方在天内审核，结算给乙方的工程款，留%作保修金。

　　3、乙方的保修期按国家有关规定保修，保修期满后，一次付给乙方。

　　4、乙方在保修时间内，如有质量问题：漏水、漏电等，乙方接到通知，马上派人。如果不来维修，甲方派人维修，维修的费用从保修金中扣除。

　　5、订立合同乙方需交万元给甲方作为劳动保险金，建至

　　6、合同订立后，甲方必须在三个月内安排乙方施工、技术人员进场，如未能按时进场，乙方有权利要求甲方全额退劳动保险金，并赔偿乙方相应损失。

　　六、安全责任

　　乙方必须安全生产、文明施工，在施工中出现一切安全事故，全部由乙方负责。如发生大事故，马上向甲方报告，甲方向上级有关部门报告，由有关部门作出处理。

　　本合同一式两份，甲、乙双方各执一份，自双方签字之日起生效。

　　甲方：乙方：

　　代表人：代表人：

　　联系电话：联系电话：

　　20__年__月__日20__年__月__日

　　承包水电安装工程合同 4

　　发包方（简称甲方）： 四川金源建设有限公司

　　承包方（简称乙方）：

　　依照《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及工程所在辖区内有关法律、行政法规，遵循*等、自愿、诚实、信用的原则，结合施工现场的具体情况，甲方将该工程： 项目的水电安装 工程承包给乙方施工，经双方协商一致，达成以下协议条款。

　　一．工程概况

　　工程名称： 乐山市鼎瑞大厦（研发大楼及公租房项目）

　　施工内容：给排水系统，强、弱电系统（弱电只包预埋部分）图纸

　　范围内所有室内水电安装工程，双包。

　　结构类型： 工程地点： 乐山市市中区土主镇高岩塘村一组

　　二、乙方进场人数（附名册）

　　乙方应按国家有关规定及本协议书中内容的规定，承担本工程的全

　　部水电安装工作，并组织进场所需工种人员，相关工种、特殊工种必须持上岗证书，无关人员不得进驻现场。

　　三、工期进度要求

　　（一）开工日期： 20xx年 月 日

　　（二）总（日历）工期： 个月

　　（三）具体工期与作业内容，必须遵照甲方制定的进度节点完成施工。

　　四、承包方式与范围

　　（一）承包方式：包工、包料、包质量、包辅材、包工具、包工期、包安全、包文明施工 。

　　（二）承包范围：

　　1.给排水系统，强、弱电系统（弱电只包预埋部分）。图纸范围内的所

　　有室内的水电安装工程（包工包料）。

　　2.乙方负责现场所有临时水电的安装工作。

　　3.夜间施工乙方必须派专人值班（不补任何加班费）。

　　4．弱电系统：水电开槽、布管、穿线、埋盒,所有水电施工过程的垃圾清运., 水电施工的穿墙、打孔、切割 ．开关面板和灯口安装

　　（三）计价方式：

　　1﹑采用可调价格合同，合同价款调整方法：

　　a、_按定额计价方式计价：按《四川省20xx建设工程工程量计

　　价定额》《建设工程工程量清单计价规范GB50500-20xx》以及相关计价文件，按一类工程取费，缺项部分套用相似或相*定额项目，无定额及相*可套项目，参考市场价格。

　　b、施工期间颁发新定额或出台有关政策性文件、规定、办法，则按有关政策性文件执行

　　2﹑水电材料及辅材按施工期间内每月的《四川建设工程造价信息》中对应材料价格作为最终结算价格。

　　3﹑人工调差按总承包合同执行。

　　4、甲方按照水电安装工程总造价下浮14%支付给乙方（下浮14%包括税金及相关的所有管理费用）。所有材料税务发票由甲方负责。

　　5、签证部分，甲方按照实际签证支付给乙方，扣除提留部份税金。

　　6、材料送检费用由乙方负责，一切资料由乙方做，包括交验收各项费用。

　　7、所有材料严格按图纸要求，指定产品不能变动。

　　8、工地内临水临电由乙方施工，所有材料及人工工资由甲方提供。

　　五、工程要求：

　　甲方提前提供完整的蓝图及蓝图电子版，及施工用水用电。

　　（一）质量要求：按ISO9002质量标准和工程质量验收标准组织施工。

　　1.必须具备承包工作范围相应的工程技术和组织管理能力，能够独立履行相应的现场管理职责，施工人员也必须具备相应的资质、操作证和上岗证。

　　2.乙方必须依据国家有关规范和标准，按照设计图纸（含书面通知）和施工组织设计要求进行施工，工程验收每个部分必须合格，通过备案并达到合格标准。

　　3.乙方必须积极配合甲方，如实做好工程施工过程的记录，并接受甲方的质量检查及现场签证和各种试验。

　　4.对检出的不合格品（项），乙方必须无条件地进行及时整改，直至通过质量检验达到要求。

　　5.乙方必须负责对半成品及成品进行切实有效的保护，其保护措施须事先报经甲方认可，以保证产品的交验质量。

　　6.乙方必须配备相应的技术人员和管理人员。若因乙方技术不到位或对图纸理解造成的错误，遗漏及返工。乙方除承担工程款和工期外，还应赔偿相应的材料费。

　　7.对在管理进度质量安全文明施工等方面严重不足或经建设单位、监理、甲方管理人员提出整改而未整改者进行相应的经济处罚，严重者清退出场。

　　8.保修期为一年。

　　（二）工期要求

　　1、乙方必须按甲方制定的进度计划组织施工，乙方接受监理单位、建设方及甲方工程施工管理人员对进度的检查、整改、监督；工程实际进度与施工进度计划不符时，乙方应按建设方、监理工程师或甲方的要求提出整改措施，经确认后执行。

　　2、工期延误

　　（1）乙方在施工中要积极主动施工，预埋线管不单独安排时间，钢筋安

　　>装完工时水电的`预埋也必须完工。

　　（2）如因乙方自身原因延误工期，一切损失由乙方自行承担；

　　（3）如甲方原因造成的工期延误，一切损失由甲方承担，并工期顺延。

　　（三）成本控制要求

　　1.乙方必须科学管理、合理施工，避免窝工现象发生；努力提高工效，履行节水，节电、节材料等原则。

　　2.各种工程材料必须实行限额领料，乙方超耗部分及因乙方返工造成浪费和因返工延误的工程损失全部由乙方承担。

　　3.乙方如用到甲方的材料必须经甲方同意签字方可领用。

　　4.乙方领出的材料如出现丢失或损坏，乙方双倍赔偿。

　　5. 乙方必须遵守甲方材料的管理制度。

　　（四）安全施工要求

　　1.甲方对乙方进行安全技术交底及安全教育。

　　2.乙方必须遵守执行安全生产法规、条例、规章、操作规程,严格按“一标三规范”要求组织施工检查。

　　3.乙方必须对所属员工进行安全教育，未进行安全技术交底和安全教育不得上岗操作，更不得违章指挥、违章作业。

　　4.乙方做好劳动保护工作，按国家有关规定为其操作层人员缴纳意外伤害保险，且回执单上交甲方备案。

　　5.乙方在施工过程中所发生的（包括由乙方原因造成的人员）工伤、死亡、病残按劳动部办公厅《关于如何确认临时用工主体的复函》规定办理，均由乙方负全部责任责，甲方不予承担。

　　承包水电安装工程合同 5

　　发包人：(以下称甲方)

　　承包人：(以下称乙方)

　　甲方将本合同约定的建设工程劳务作业承包给乙方。为公*、公正合法执行劳务承包行为，双方协商订立合同以遵照执行。

　　一 工程概况

　　1.工程名称：望城才子城。

　　2.工程地点：湖南**沙市望城聚缘路喻家坡路。

　　3.建筑面积:(B地开工面积约总建筑面积的234021.42*方米。

　　住宅建筑面积176287.16*方米

　　住宅商业建筑面积20372.91*方米

　　地下室面积27336.3*方米

　　二 承包方式及承包内容

　　1.承包方式：实行包工，包水电安装。

　　2.承包内容：

　　强电：防雷接地等位接地安装及调试检测。线管、线盒预留、预埋。 管内穿线及开关插座，灯具安装调试。

　　户内箱安装及电表箱出线至产内进线到位，调试检测。

　　预留主电源动力配电、电缆进出套管、预留洞。

　　专变部分：(不含人防部分的预留，预埋其人防配电系统。不含消防部分，其消防设备的预留、预埋。)

　　配电间低压出线到第一个总配电箱之间电缆及总配电箱不在范围内，专变部分范围包括不限于第一个总配电箱(不含)至各级分箱，至用电设备。(设备反指排污泵、应急照明灯具、普通照明灯具、疏散指示灯具、电线电缆、配电箱安装。)

　　弱电：(消防、电视、电话网络、对讲门铃不在范围之内。)给排水部分(主楼及商业。)

　　给水：水表之后第一个阀门至户内的指定给水点，(不含立管安装)预留给水立管套管。

　　排水：主楼内雨水、污水的排水立管、支管、排水管安装到雨水污水井内，含给排水的套管的套管的预留、预埋。

　　三 施工工期

　　总日历天数为 天。具体以阶段施工进度计划为准。(标准层施工，正常情况下必须保证4天/层楼)。

　　四 承包单价

　　地下室及商铺按建筑面积每*方 元/㎡。住宅按建筑面积每*方米 元/㎡包干。(按设计图纸建筑面积包干，建筑面积按最新国家标准。《建筑工程，建筑面积计算规范》计算。即本协议以承包范围所约定的工作内容和涉及完成本分项工程约束的附属工作。

　　五 工程质量

　　1.乙方必须按图纸施工确保承包范围内的部分项目工程质量必须达到《国家建筑安装工程质量验收评定标准》凡不符合国家验收规范及甲方要求，甲方有权令其返工，返工所有工料费用由乙方负责并承担损失。

　　2.严格执行质量、三检、制度。每道工序完成后，乙方进行自检、互检、交接检并作好记录。

　　3.项目质检员按照国家建筑安装工程质量验收评定标准进行验收，要求所有分项目工程合格率达到90%。

　　4.本工程质量检验标准为国家现行标准，以及建设方，监理方的相关规定执行。

　　六 工程付款方式

　　1.工程造价计算方法：

　　依图纸要求的.工程量施工，按建筑面积每*方米 元计算，不计取任何计时工。(达到标准化工程奖励1元/㎡)。

　　设计变更及工程量增加部分超5%日另行计算，按甲方与建设单位的审计结果的定额直接费中调增后人工费计取。

　　定额外用工。(计时工)按每日 元计算。

　　④变更签证按定额实物量结算定额人工调整与地下室相同。

　　七 结算及付款方式

　　1.主体部分，工程进度达到0.000楼面付至已完成工程量的70%，0.000以上每月付款一次。按 元/㎡乘以当月实际完成主体部分施工面积。(一次预埋(每层)按 元/㎡，二次预埋(每层)按 元/㎡。

　　2.装饰部分，穿线按灯具做给排水每月付款一次，按 元/㎡乘以当月实际完成主体部分施工面积。

　　3.余额在全部验收合格后，三个月内付到95%，剩余5%作为质保金，一年期满后一次付清。

　　八 双方职责

　　1.乙方服从开发商和总包的各项规章制度，并承担制度和时间，节点施工的责任。

　　2.乙方应加强施工现场管理，严格执行建设主管部，环保、消防、环卫等。有关部门对施工现场的管路规定，做到文明施工。

　　3.乙方不能讲本劳务作业在转包给其他第三方，否则甲方有权解约本合同。

　　4.乙方自行提供必要的劳保用品。

　　5.乙方进入甲方施工区域的生产作业人员应出示作业人员身份证件，特种工种操作证等有效证件，进场工人必须是18至60的男性公民。要求身体健康，头脑清醒，具有一定的思想素质。

　　6.材料节约，乙方在施工过程中必须爱惜材料，在保证质量进度的前提下尽可能的节约，杜绝浪费，如检查发现浪费材料以100元/次罚款。

　　7.甲方提供民工食宿条件，伙食由乙方负责。

　　8.甲方提供施工所需图纸并指导，监督施工。

　　9.甲方及时提供工程所需的各种材料。

　　10.甲方提供塔吊，龙门吊等大型设备。

　　11.甲方及时提供技术交底，施工进度计划。

　　12.甲方及时检查乙方施工质量，施工进度等。及时组织人员进行隐蔽工程验收，中间验收及竣工验收。

　　13.甲方提供民工劳务，工伤事故保险。

　　14.乙方不得因甲方工资发放滞后而停工或**或无故影响工程进度形象。不可抗力是指大雨，强风，水灾，地震等自然灾害或因**部门等第三方干预导致安装无法顺利进行。

　　十 工伤事故责任分担

　　1.3000元以内安全事故，由乙方承担。

　　2.3000元以上安全事故，乙方承担3000元，其余的由甲方承担。

　　十一 一方违约后，另一方要求违约方继续履行合同时，违约方在承担上述违约责任后仍继续履行合同。

　　十二 争议解决

　　双方因履行本合同发生正义的协商解决，协商不成时向甲方工程项目所在地人民法院起诉。

　　本合同一式三份，经双方签字后盖章生效，甲方执两份，乙方执一份，如有未尽事宜，另行签订补充协议。

　　甲方： 乙方：

　　年 月 日 年 月 日　

　　承包水电安装工程合同 6

　　甲方：

　　乙方：

　　为了柳叶湖度假区东江村公寓式安置小区工程，高标准优质量，如期竣工。经甲乙双方充分协商，本着*等互利、诚实守信的原则，特签定水电班组施工承包合同，协议如下：

　　一、承包工程内容：

　　乙方负责本工程施工图纸及变更的所有室内本工种的施工内容。即室内水电安装工程及接地避雷工程，所有工程内容施工，所有用后的材料清理、分类堆放在指定位置。水电工所用的小型施工机具及用具均由乙方自备。

　　二、质量要求：乙方按设计图纸及变更，结合《建筑安装工程施工质量验收规范》标准进行施工，达到合格工程标准。严格按照项目部技术交底进行作业，不得随意更改图纸和设计要求。

　　因工程质量不合格而造成的返工损失由乙方全部负责，并罚款300元，罚款在工资结算时扣除。

　　三、工作要求：

　　乙方人员在施工中，要绝对服从甲方人员的'管理，不得随心所欲，尤其是带班人员要坚守工地，有事外出必须请假，对不服从公司及项目部管理的班组有权单方面解除合约。每项工序施工作业时不得浪费材料，施工材料应分类堆放整齐，工作场地时刻保持整洁干净。每天施工完毕，必须对预埋线管及线等材料进行清理，返回入库。

　　四、施工安全

　　在施工过程中，乙方每天上班前要进行安全教育，强化工人的安全意识，工程作业时要注意安全，戴好安全帽、穿防滑鞋，违者每发现一次，罚款50元，在乙方工资中扣除。严格按照本工种安全操作规程和安全技术交底进行作业，不得违章违规作业，严禁酒后违规作业，如不服从管理或违章违规作业造成的安全事故，一切经济损失和法律责任由乙方承担。

　　五、工期要求：

　　乙方应合理安排人力，按照甲方规定的施工计划工期完成本工种的施工作业任务，不得以任何理由拖延工期，每延期一天罚款300元。

　　六、价格结算

　　乙方在保证质量、进度的情况下，按照建筑面积实收，综合价________元/m2，按施工图暂定工程总价款为________元。

　　七、付款方式：按总价款分二次支付，主体完工后付总价款的________%所有水电安装完工后付总价款的________%，竣工验收决算后付清所有工程款。

　　八、本合同一式二份，甲乙双方各执一份，双方签字后生效，并起法律效力。

　　甲方签字：乙方签字：

　　________年________月________日

　　承包水电安装工程合同 7

　　发包方:(全称):

　　承包方:(全称):

　　依照《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及其他有关污染、行政法规、遵循*等、自愿、公*和诚实的原则，双方就本工程施工事项协商一致，订立本合同。

　　一、承包内容及方式

　　1、承包内容：发包人新建的香山甲第项目室内给、排水主管、室外雨水管、阳台排水等。

　　2、工作内容

　　(1)室内住给水管：含主水管、水表、水表后只进业主室内墙封读车为止。

　　(2)室内分户水管：由业主自行负责安装。

　　(3)室内主排水管：主管后开口安装三通为止。

　　(4)给、排水管道安装含钻孔、打洞、补洞、管沟挖土、管道附件安装及管道冲洗消毒和压力试验等全部工作的内容。

　　3、承包方式：包工不包料。主材(管道、管件及附件等)全部由发包人负责提供，其他辅助材料(如铁丝、锯条等)及安装机具由承包人负责，施工用水、用电、砂石料由发包方负责。

　　二、承包价格及价款结算

　　1、承包价格：按房屋建筑面积6元/㎡包干价格承包，发包人承担税费。正负领以下拧外根据实际工程量按国家相关定额计价。

　　2、价款结算：竣工后按房屋建筑面积进行价款结算，对承包人超设计图纸和因承包人原因造成反工的工程量，发包人不予计量结算价款，并赔偿发包人的材料损失费。

　　三、工程质量及质量保修

　　1、工程质量标准：双方约定工程质量达到合格标准，质量标准的评定以国家《建设工程施工质量验收统一标准》GB5003—20xx为依据。因承包人原因致使工程质量达不到约定的标准，承包人承担违约责任。

　　2、承包人应认真按照国家标准、规范和设计图纸要求以及发包人的指令施工。工程质量达不到约定标准，由承包人承担拆除和重新施工的费用，工期不予顺延。

　　3、因发包人指令失误、设计变更或其他非承包人原因发生的.追加工程造价，由发包人承担，相应工期顺延。

　　4、承包人对交付发包人使用的室内管道工程在质量保修期内承担质量保修责任，保修期为十八个月，保修金为承包人工程结算总额的5%(在办理完工程结算时扣留，待质保期满后，并确认质量有保证的情况下将保修金返还给了承包人)。

　　四、付款办法

　　1、每栋工程分量词支付工程款，既首付和决算后支付。首次付款为：该栋工程给、排水主管道施工结束，既按甲方、监理方确认承包人完成工程总价款的80%支付工程进度款，余款则待工程决算后付清。

　　2、该项目整个工程完工验收后，在30天内办清工程结算，发包方在壹个月付95%的工程结算价款(留5%作质保金)。

　　五、工期要求和责任

　　1、各栋工程室内管道安装的工期完工时间

　　(1)栋自交付给承包人进入室内管道安装之日起的完工时间为天。

　　(2)因发包人原因不能按照合同约定的竣工日期或发包人同意顺延的工期内竣工的，承包人承担违约责任，并按每栋工程没逾期天

　　六、安全施工

　　1、承包人应遵守工程建设安全声厂有管理规定，严格按安全标准组织施工，并随时接受行业安全人员依法实施的监督检查，在施工中必须采取严格安全防护施工措施，消除事故隐患。由于承包人安全措施不力的原因造成事故的责任和因此发生费用，由承包人承担。

　　2、承包应对其施工场地的工作人员进行安全教育，对他们的安全负责。由承包人为施工场地内的自有人员生命财产负责办理保险和支付保险费。

　　3、发包人不得要求承包人违反安全管理规定进行施工，因发包人原因导致的安全事故，由发包人承担相应责任及发生的费用。

　　七、其他条款

　　1、承包人必须服从发包人、监理方及各项目部的指挥和管理，并与各项目部搞好密切配合，获得项目部的支持和协助。

　　八、合同生效及份数

　　1、合同生效：双方约定本合同自合同订立日经双方签章生效。

　　2、合同补充：本合同若有未尽事宜，经双方协商并签定补充合同生效，补充合同与本合同具有同等效力。

　　3、合同份数：本合同一式四份，其中：发包方执三份，承包方执一份。

　　发包方：(公章)承包方：(公章)

　　法定代表人：法定代表人：

　　委托代理人：委托代理人：

　　________年________月________日

　　承包水电安装工程合同 8

　　甲方：

　　乙方：

　　为了柳叶湖度假区东江村公寓式安置小区工程，高标准优质量，如期竣工。经甲乙双方充分协商，本着*等互利、诚实守信的原则，特签定水电班组施工承包合同，协议如下：

　　一、承包工程内容：

　　乙方负责本工程施工图纸及变更的所有室内本工种的施工内容。即室内水电安装工程及接地避雷工程，所有工程内容施工，所有用后的材料清理、分类堆放在指定位置。水电工所用的小型施工机具及用具均由乙方自备。

　　二、质量要求：乙方按设计图纸及变更，结合《建筑安装工程施工质量验收规范》标准进行施工，达到合格工程标准。严格按照项目部技术交底进行作业，不得随意更改图纸和设计要求。

　　因工程质量不合格而造成的返工损失由乙方全部负责，并罚款300元，罚款在工资结算时扣除。

　　三、工作要求：

　　乙方人员在施工中，要绝对服从甲方人员的管理，不得随心所欲，尤其是带班人员要坚守工地，有事外出必须请假，对不服从公司及项目部管理的班组有权单方面解除合约。每项工序施工作业时不得浪费材料，施工材料应分类堆放整齐，工作场地时刻保持整洁干净。每天施工完毕，必须对预埋线管及线等材料进行清理，返回入库。

　　四、施工安全

　　在施工过程中，乙方每天上班前要进行安全教育，强化工人的安全意识，工程作业时要注意安全，戴好安全帽、穿防滑鞋，违者每发现一次，罚款50元，在乙方工资中扣除。严格按照本工种安全操作规程和安全技术交底进行作业，不得违章违规作业，严禁酒后违规作业，如不服从管理或违章违规作业造成的`安全事故，一切经济损失和法律责任由乙方承担。

　　五、工期要求：

　　乙方应合理安排人力，按照甲方规定的施工计划工期完成本工种的施工作业任务，不得以任何理由拖延工期，每延期一天罚款300元。

　　六、价格结算

　　乙方在保证质量、进度的情况下，按照建筑面积实收，综合价________元/m2，按施工图暂定工程总价款为________元。

　　七、付款方式：按总价款分二次支付，主体完工后付总价款的________%所有水电安装完工后付总价款的________%，竣工验收决算后付清所有工程款。

　　八、本合同一式二份，甲乙双方各执一份，双方签字后生效，并起法律效力。

　　甲方签字：乙方签字：

　　________年________月________日

　　承包水电安装工程合同 9

　　甲方：

　　乙方：

　　为了柳叶湖度假区东江村公寓式安置小区工程，高标准优质量，如期竣工。经甲乙双方充分协商，本着*等互利、诚实守信的原则，特签定水电班组施工承包合同，协议如下：

　　一、承包工程内容：

　　乙方负责本工程施工图纸及变更的所有室内本工种的施工内容。即室内水电安装工程及接地避雷工程，所有工程内容施工，所有用后的.材料清理、分类堆放在指定位置。水电工所用的小型施工机具及用具均由乙方自备。

　　二、质量要求：乙方按设计图纸及变更，结合《建筑安装工程施工质量验收规范》标准进行施工，达到合格工程标准。严格按照项目部技术交底进行作业，不得随意更改图纸和设计要求。

　　因工程质量不合格而造成的返工损失由乙方全部负责，并罚款300元，罚款在工资结算时扣除。

　　三、工作要求：

　　乙方人员在施工中，要绝对服从甲方人员的管理，不得随心所欲，尤其是带班人员要坚守工地，有事外出必须请假，对不服从公司及项目部管理的班组有权单方面解除合约。每项工序施工作业时不得浪费材料，施工材料应分类堆放整齐，工作场地时刻保持整洁干净。每天施工完毕，必须对预埋线管及线等材料进行清理，返回入库。

　　四、施工安全

　　在施工过程中，乙方每天上班前要进行安全教育，强化工人的安全意识，工程作业时要注意安全，戴好安全帽、穿防滑鞋，违者每发现一次，罚款50元，在乙方工资中扣除。严格按照本工种安全操作规程和安全技术交底进行作业，不得违章违规作业，严禁酒后违规作业，如不服从管理或违章违规作业造成的安全事故，一切经济损失和法律责任由乙方承担。

　　五、工期要求：

　　乙方应合理安排人力，按照甲方规定的施工计划工期完成本工种的施工作业任务，不得以任何理由拖延工期，每延期一天罚款300元。

　　六、价格结算

　　乙方在保证质量、进度的情况下，按照建筑面积实收，综合价________元/m2，按施工图暂定工程总价款为________元。

　　七、付款方式：按总价款分二次支付，主体完工后付总价款的________%所有水电安装完工后付总价款的________%，竣工验收决算后付清所有工程款。

　　八、本合同一式二份，甲乙双方各执一份，双方签字后生效，并起法律效力。

　　甲方签字：乙方签字：

　　________年________月________日

　　承包水电安装工程合同 10

　　甲方：

　　乙方：

　　依照《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和同建筑法》及其它有关法律、法规、遵循*等、自愿、公*和诚实信用的原则，双方就本工程事宜协商一致，订立合同共同遵守执行。

　　一、工程概况

　　工程名称：

　　工程地点：

　　工程范围：

　　二、工作期限

　　1、开工日期：年日

　　2、竣工日期：年日

　　3、合同工期：

　　三、承包工程方式：包工包料

　　1、乙方承包甲方的工程是水、电安装工程，以包工包料方式包给乙方。

　　2、由乙方自行组织购进，图纸规定，质量合格的材料进行施工，必须验收质量达到*定合格标准。

　　3、乙方组织有证件的技术人员，熟悉工人投入工作，服从甲方、监理有关人员指挥检查，如不合格的马上进行整改，返工造成的损失一切由乙方自己负责。

　　4、保管好自己的材料，预防丢失，材料保管堆放、工人生活用品、用具等一切由自己解决。

　　四、合同价款

　　乙方承包的工程量约㎡，合同预算约元，按实际工程量结算为准。

　　五、付款方式

　　1、乙方自行带资和人工、材料，做到本楼一定的工程量，如做至的工程量，付进度款时，付%给乙方。

　　2、工程竣工验收合格后，由工程承包人按国家有关定额及所做的`工程量结算给甲方，甲方在天内审核，结算给乙方的工程款，留%作保修金。

　　3、乙方的保修期按国家有关规定保修，保修期满后，一次付给乙方。

　　4、乙方在保修时间内，如有质量问题：漏水、漏电等，乙方接到通知，马上派人。如果不来维修，甲方派人维修，维修的费用从保修金中扣除。

　　5、订立合同乙方需交万元给甲方作为劳动保险金，建至

　　6、合同订立后，甲方必须在三个月内安排乙方施工、技术人员进场，如未能按时进场，乙方有权利要求甲方全额退劳动保险金，并赔偿乙方相应损失。

　　六、安全责任

　　乙方必须安全生产、文明施工，在施工中出现一切安全事故，全部由乙方负责。如发生大事故，马上向甲方报告，甲方向上级有关部门报告，由有关部门作出处理。

　　本合同一式两份，甲、乙双方各执一份，自双方签字之日起生效。

　　甲方：乙方：

　　代表人：代表人：

　　联系电话：联系电话：

　　20__年__月__日20__年__月__日

铝合金门窗安装合同范本十份（扩展6）

——设备安装采购合同范本五份

　　设备安装采购合同 1

　　发包方（以下简称甲方）：_____________

　　承包方（以下简称乙方）：_____________

　　根据《中华人民共和国合同法》及有关法律法规，结合中标条件，经双方协商，现就舞钢市人民医院病房综合楼消防系统工程 特签订本合同，以资共同遵守：

　　一、工程名称：舞钢市人民医院病房综合楼消防系统工程

　　二、承包范围：

　　施工图纸中所包含的所有消防系统设备；

　　以上消防系统设备的安装、售后服务，整体消防系统（含消防水系统）的安装调试开通并经消防监督部门验收认可。本次招标包含所有消防系统成套装置，其产品品牌在提供时应经甲方考察认可。

　　三、承包方式：按中标价

　　四、质量等级：合格并配合主体争创优良工程。

　　五、工程工期：自甲方或监理出具的开工令之日起计到系统调试结束之日为该工程工期。总工期60个工作日。

　　六、合同价款：（人民币）_____________________

　　七、工程款支付：乙方接到甲方入场通知后三天内组织施工人员进场。

　　施工过程中按施工进度拨款，付至合同总价的80%；安装调试并经消防监督部门验收合格后付至总价的15%；剩余合同总价5%的工程款，质保期满后一个月内结清。

　　八、工程质量：

　　1．工程质量要求达到合格标准，并配合主体工程创优质工程。

　　2．乙方必须严格按照施工图纸、技术资料和消防系统工程施工规范进行施工并接受甲方、监理、总包单位的监督。

　　3．乙方在施工过程中必须遵守下列规定：

　　（1） 由乙方提供的设备材料均应有合格证、消防准用证、产品质量性能检测证明，报甲方审批后方可用于工程；

　　（2） 隐蔽工程必须经甲方、监理认可后，方可进行下一道工序；

　　（3）工程竣工后，乙方按规定对工程实行保修，保修时间自通过竣工验收之日算起。

　　九、工程验收

　　（一）全部设备由乙方进行安装调试，并按有关规定程序报请有关部门验收合格后交付甲方使用，一切费用均由乙方承担。

　　（二）工程竣工后乙方应向消防监督部门及甲方提交如下技术资料：

　　1．设备合格证

　　2．系统工程竣工图

　　3．按舞钢市消防监督部门的规定提交全部资料

　　4．竣工报告及竣工通知书

　　（三）竣工验收资料由乙方编整后，转由总承包单位一并汇总备案。

　　十、质保期

　　质保期为一年（以投标文件承诺的为准），自验收合格签字之日起开始计算十二个月连续运转正常良好。（验收以当地消防监督部门验收为准）在此期间，凡因设备质量及安装质量问题，由乙方免费进行保修。如属乙方原因延迟验收，则质保期计算为验收后的十八个月。

　　十一、售后服务措施

　　（一）人员培训：乙方应免费对甲方操作使用人员进行培训；

　　（二）培训内容为：

　　1．报警和灭火的基本原理；

　　2．设备的操作使用和维护；

　　3．紧急情况的处理程序和补救措施。

　　（三）服务措施：

　　1．在保修期内，乙方每月应定时进行巡检，并查看值班人员记录，发现隐患及时消除。

　　2．乙方应实行24小时值班制度，当甲方值班人员发现问题通知乙方后，乙方人员应在2小时内赶到甲方进行处理，并做好处理记录。

　　十二、双方责任：

　　（一）乙方责任：

　　1．工程质量达不到合同规定的要求，应无条件返修并承担由此造成的一切费用。

　　2．工程不能按合同规定的工期交付使用的，乙方应赔偿甲方逾期违约金，每延期一天按总造价每日万分之三计算。

　　3．乙方应严格按照国家消防标准组织施工，确保工程质量合格、并配合主体争创优良工程。

　　4．乙方应做到安全文明施工，保证安全施工并接受监理人员的监督。因施工措施不当引起的各类安全事故的全部责任和费用由承包人承担。

　　5．施工期间乙方应遵守甲方所制定的有关规章制度，服从甲方监理人员的指挥。

　　6．工程完工后，乙方应及时组织整理施工图纸和消防验收资料，并按照有关规定程序报请有关部门验收合格后交付甲方使用。如不能顺利完成工程验收，乙方对工程质量负一切责任。

　　7．工程完工后，乙方能顺利完成工程验收，乙方对工程质量负一切责任。

　　（二）甲方责任：

　　1．未能按照合同的规定履行自己应负的责任，竣工工期相应顺延。

　　2．工程未经验收，甲方提前使用或擅自动用，由此而发生的质量或其他问题，甲方承担责任。

　　3．乙方竣工通知书送达十日内无正当理由不进行验收的，赔偿乙方逾期违约金，每延期一天按付款金额每日万分之三计算。

　　4．不按合同规定拨付工程款，每延期一天按付款金额每日万分之三偿付乙方赔偿金。

　　5．施工期间甲方应提供现场监理指导，并协助乙方及时解决和处理施工中遇到的问题。

　　6．甲方应向乙方提供施工所需的水、电、材料堆放场地，乙方施工所用的水、电费用由乙方负责支付。

　　十三、纠纷解决办法

　　执行本合同发生争议，由甲、乙双方协商解决。协商不成，由工程所在地仲裁委员会仲裁或向合同签订地人民法院起诉。

　　十四、合同解释顺序：

　　（一）本合同文件

　　（二）招标文件及其答疑补充文件

　　（三）投标文件及乙方在评标中的询标承诺

　　十五、其它条款：

　　1．未经甲方许可，乙方擅自将工程或工程的一部分转包给其他单位，因此造成的各类责任、损失和工期延误由乙方自负。

　　2．本合同双方签字后生效，并具有法律效力，任何一方违反本合同条款均按《合同法》和国家相关法律法规承担经济责任。

　　3．合同执行过程中，如一方需修改或终止本合同，必须征得对方同意，并酌情赔偿经济损失。合同执行过程中若发生纠纷，双方应友好协商解决，协商不成，可通过人民法院调解。

　　4．本工程若有设计变更，按设计单位出具的变更通知进行签证并调整合同价款。

　　5．本合同正本贰份，副本陆份，具有同等法律效力，由甲、乙双方分别保存。

　　合同签订时间：________ 签订地点：________

　　发包方（章）：________ 承包方（章）：____

　　代表签字：____________ 代表签字：________

　　电话：________________ 电话:_____________

　　地址：________________ 地址：____________

　　开户银行：____________ 开户银行：________

　　银行账号：____________ 银行账号：________

　　设备安装采购合同 2

　　1.卖方总责任

　　卖方向买方提供的 加工系统，为成套设备生产线。卖方向买方提供的该成套设备生产线是符合下述要求的：

　　1.1该生产线生产能力不低于 ，除卖方设备说明书载明的维修时间外，可连续运转，使年生产能力不低于 。卖方保证设备是运用卖方最新技术的全套设备

　　1.2生产的产品规格应为标准尺寸并符合双方对产品的要求

　　1.3卖方负责设备的安装、调试并使设备达到规定生产能力的试生产。具体规定依照本附件第2款

　　1.4卖方向买方提供操作，维修工作人员培训，并提供相应培训教材及手册具体规定依照本附件第3款

　　1.5卖方所提供的设备按照国家现行的标准和规范进行设计、选材，制造以及检验和实验。卖方向买方提供质量证书以确保所生产设备符合国家标准

　　1.6卖方应对其供应的设备和材料进行检验；质量合格证，检验和试验记录应由制造厂或卖方出具，并将这些文件提供给买方作为本合同规定的质量保证的证明

　　1.7卖方得向买方提交根据具体要求制订的生产及安装布置图和土建要求

　　2.安装、调试、试运行

　　2.1在买方根据卖方要求准备好场地的条件下，卖方在设备运抵买方生产现场一周内，应开始设备的安装、调试

　　2.2卖方安装调试时间不应长于30个工作日

　　2.3生产线验收的标准是连续三天生产每天连续生产 个小时，买方负责提供原料。试运行时间不应迟于XX年 月 日

　　2.4卖方在安装、调试、试运行完成后，应以书面形式通知买方。只要符合本合同第2.3款的要求，买方应予以认可

　　2.5设备未按照约定通过买方认可，每迟延一天向买方支付合同总额1%违约金；超过 天仍未验收合格，买方有权解除合同，卖方应立即返还已收款项并赔偿买方由此遭受的的其他经济损失。

　　2.6买方应为卖方安装、调试、达产提供支持，包括适时准备好安装人员、场地、必要的设备和工具。买方须提供足够的人力在卖方的技术指导下参与设备的卸货和安装

　　3.人员培训

　　3.1卖方应在生产设备发远时随时发远全部设备的完整技术资料。卖方应在设备安装前向买方提交书面培训计划和培训教材，培训开始时间由双方另行商定，但不能迟于安装，调试开始后3个工作日

　　3.2培训时间不应少于30个工作日，从设备安装之日起计算

　　3.3培训内容应包括设备的使用、操作；设备的保养、维护；生产线的调整等。培训应采取理论与实际操作结合的方式，卖方可对被培训人员进行考试，认可其是否合格

　　3.4培训人员数目包括：设备操作人员 人；设备维修人员 人；生产线调试人员 人

　　3.5为了保证生产线设备正常运转，由卖方派专人在第一年跟踪生产线生产，为期6个月，不连续，自设备安装之日算起

　　4.费用

　　4.1卖方派出的安装、调试、培训及跟随生产人员在到达买方设备安装所在地之前的费用由卖方承担，在到达买方设备安装所在地之后的食、宿、本地交通费用由买方承担，按买方标准计算

　　5.备品备件

　　5.1备品备件清单须满足生产线年生产 所需。该备品备件包含在成套设备生产线价格之内，买方若追加备品备件订货，双方将别在补充合同中规定

　　5.2卖方自工厂设备交接验收后 年内，根据买方需要，以优惠的条件供应买方本合同所涵盖的生产线所需的一切设备及备品备件，以保证设备的正常运转

　　5.3卖方同意，在买方紧急需要时，自接到买方订货通知到发货不应超过 小时，并以前款优惠价格供货

　　6.付款方式、交货期

　　6.1买方分三批付款：在合同生效后 天内，买方向卖方支付合同总额 %货款；设备安装、调试、试运行完毕，经买方认可一周内，买方向卖方支付合同总额 %货款；设备正常运行 天，经双方正式验收合格后一周内，买方向卖方付合同总额 %的货款；质保期满后付清余款

　　6.2卖方应在收到收到买方第一批货款后 天内，完成设备的交货。卖方负责货物包装、运输及保险

　　6.3货物到达最终目的地起 天，如发现品质或数量与本合同规定不符时，包括属于保险公司或运输公司责任，买方有权要求换货或索赔及所有因换货及索赔引起的一切费用包括但不限于检验费、换货的费用、仓储及装卸费，由卖方负担

　　***延迟交货及罚金：卖方如不能按照合同规定的时间交货，只有在卖方同意根据双方协商扣除罚金的条件下，买方同意延迟交货。罚金为每7天罚合同总金额的0.5%，不足7天按7天计，但赔付不超过有关货物金额的5%，如卖方交货晚于本合同规定的时间10周，买方有权取消本合同，而卖方仍应毫不延迟地如上所述向买方交付罚金

　　7.保修

　　7.1自设备经过双方验收合格之日起按生产厂家规定的条款进行免费保修服务，免费保修服务期限为 年。保修期内，卖方必须在接到买方保修通知后 天内派人至买方现场维修

　　7.2保修期内，如由于火灾、水灾、地震、磁电串入、等不可抗拒原因及买方人为破坏因素造成的损坏，卖方负责免费维修，设备材料成本费用由买方承担

　　7.3保修期后，卖方必须在接到买方维修通知后 天内派人至买方现场维修。设备的维修、更换，买方酌情收取成本费和服务费，收费标准另行约定

　　7.4保修期内，卖方未能在合同约定的期限内履行保修义务，每迟延一天，卖方向买方支付合同金额 %的违约金并赔偿买方其他经济损失，违约金累计总额不超过合同总额的30%

　　7.5卖方超过三十天仍未履行保修义务，买方有权解除合同并要求赔偿经济损失；卖方未能在接到买方通知三十天内将设备维修至正常使用的状态，买方有权要求卖方换货或解除合同并要求卖方赔偿经济损失。保修期后，卖方未能在合同约定的期限内履行维修义务，每迟延一天，卖方向买方支付合同金额 %的违约金并赔偿买方其他经济损失，违约金累计总额不超过合同总额的30%

　　8.不可抗力

　　如发生不可抗力事件，受不可抗力事件影响的一方应取得公证机关的不能履行或不能全部履行合同的证明，并在事件发生后7个工作日内，及时通知对方并有责任避免损失的扩大。

　　9.合同变更

　　未尽事宜，双方协商解决；合同的变更及修改须经双方同意，以书面形式变更

　　10合同文本及效力

　　10.1合同自双方签字并盖章后生效

　　10.2合同一式四份，双方各执两份，具有同等法律效力。

　　设备安装采购合同 3

　　发包方（甲方）：

　　地址：

　　承包方（乙方）：

　　地址：

　　以合同法为依据，甲乙双方就____________________项目的擦窗机成套设备采购安装工程进行磋商，双方协商一致，将该工程交乙方施工，为明确双方责任，特签订如下协议供双方遵照执行。

　　一、工程概况

　　1、合同范围：

　　2、工程地点：

　　3、承包方式：

　　4、合同价款：

　　二、合同工期

　　1、供货与安装期限本项目的供货期_______日历天，安装期_______日历天（日历日，含法定节假日和公休日）；

　　2、交货期是从接到买方供货指令时开始计算；

　　3、安装期是从买方对货物验收合格，发出安装指令时开始计算。

　　三、付款方式

　　1、合同签订时，甲方支付工程款的______%作为预付款。

　　2、乙方完成工程的一半时，甲方支付工程款的_______%。

　　3、乙方完成本工程时，甲方支付工程款的_______%，剩余5%作为质保金，在保修期满时无息支付。

　　四、甲方权利及义务

　　1、甲方有权监督乙方的维护服务，若乙方存在不符合约定的行为，甲方有权要求乙方进行更正；

　　2、协助乙方保护现场设备不被人为破坏；保证所有的使用者都必须具备相关资质，避免违章操作；

　　3、承担维护过程中所发生的水费及电费；

　　4、在收到乙方通知验收后，及时组织人员验收，甲方应及时按照合同约定付款。

　　五、乙方权利及义务

　　1、乙方承诺在合同有效期内，承担擦窗机使用过程中因设备维护原因发生的安全事故责任；

　　2、乙方须接受甲方的监督，对于甲方提出意见应予接受并改正；

　　3、乙方应保证安全文明施工，禁止酒后作业；

　　4、工程完工时，及时向甲方发出验收通知。

　　六、质量目标

　　本合同要求达到买方要求的合格标准及国家行业主管部门颁布的有关规定，包括但不限于《擦窗机》、《高处作业吊篮》等。

　　七、违约责任

　　双方应恪守本合同所有条款的规定，如有一方违反或不遵守本约定，责任方应向守约方承担本合同及法律规定的违约责任。

　　八、争议处理

　　由于履行本合同发生的任何争端、争议或要求，双方应通过友好协商解决。如协商不能解决，双方均可向工程所在地人民法院起诉。

　　九、附则

　　1、本合同自双方代表签字起生效。

　　2、本合同一式_______份，甲方_______份，乙方_______份，具有同等效力。

　　3、本合同未尽事宜，由双方协商解决。

　　甲方：

　　地址：

　　联系人：

　　联系电话：

　　工程所在地：

　　签订时间：_______年_______月_______日

　　乙方：

　　地址：

　　联系人：

　　联系电话：

　　工程所在地：

　　签订时间：_______年_______月_______日

　　设备安装采购合同 4

　　卖方（以下简称甲方）：

　　买方（以下简称乙方）：

　　根据《民法典》、《中华人民共和国消费者权益保护法》等有关规定，经询价协商一致后，签订本合同。

　　一、合同标的及价款

　　二、商品交付与验收

　　（一）交付方式：送货上门；

　　（二）验收方式：由甲乙双方共同验收。

　　甲方向乙方说明商品的配置，核对商品品牌、型号，XXX，符合使用说明书中的配置和产品质量状况，经乙方确认后，验收完毕。

　　三、支付方式

　　双方约定采用下列方式付款：

　　货到____日内通过现金一次性付清货款。

　　四、商品售后服务

　　甲方按照乙方产品说明书及操作规范正常使用的情况下，设备机械部分保修期为________年，主要电子设备保修期为________年，其他部分按照厂家规定的质保时间和质保范围进行质保。

　　五、甲方承诺

　　（一）所售商品质量符合国家质量标准或行业标准，符合国家有关的强制性认证规定，技术性能指标与说明书相吻合。商品为首次使用。

　　（二）商品包装符合国家质量标准或行业标准，符合品牌厂商在说明书中规定的包装标准。实物与原包装内的配置清单相符。

　　六、乙方须知

　　开封后15天内，应保留商品的原包装和充填物；在质量保证期内，应妥善保存商品的发票、配置清单和三包凭证。

　　七、违约责任

　　1、甲方不按设备保修卡的规定进行保修，乙方有权要求甲方进行保修，情节严重，乙方有权追究甲方所带来的损失。

　　2、乙方无故拒收商品的，甲方有权解除合同，乙方应赔偿甲方所受损失。

　　3、乙方未按约定时间付款，每日按合同总价的4%（百分之四）向甲方支付违约金。

　　八、争议解决方式

　　合同履行中若发生争议，由双方协商解决。

　　当事人不愿协商、调解，或协商、调解不成的，则向____市仲裁委员会提起上诉。

　　九、合同的生效

　　本合同自双方签字或盖章之日起生效，一式两份，具有同等效力，其中甲、乙双方各执一份。

　　卖方（签章）：

　　买方（签章）：

　　经办人：

　　经办人：

　　联系地址：

　　联系地址

　　________年_______月_______日

　　设备安装采购合同 5

　　甲方：_______

　　乙方：_______

　　甲乙双方经过友好协商，就业务内容、双方责任达成如下协议，并郑重承诺共同遵守。

　　一、业务内容：

　　1、业务类型：甲方购买乙方代理的产品如下（具体配置及数量见附表）：

　　1、监控服务器。

　　2、摄像头及必须周边附件。

　　3、红外监测主机。

　　4、红外监测探头及必须周边配件。

　　2、设备总金额：人民币_______元；取整实收：_______元整，大写：_______元整。（含发票）

　　二、付款方式：

　　1、甲方须预付定金：总货款的_______%即；_______元，大写：_______元整。完工验收后当日甲方一次付清剩余款项。

　　2、付款方式为现金或银行即时转账，不接受汇款支票。

　　3、乙方所开出的票据为第三方代开票据。

　　三、乙方对所销售的产品的质量保证及售后政策：

　　1、乙方对以上销售的硬件产品实行一年内免费保修，如厂家注明保修期以厂家为准。

　　2、对产品涉及到软件部分的，乙方只能提供技术咨询，如需上门服务则收取一定服务费。乙方不对甲方设备所采用的系统和其他应用软件的稳定及兼容性做任何承诺，亦不对甲方设备所采用的系统和其他应用软件的版权负任何责任。

　　3、乙方不对甲方电脑或任何媒体中的数据损失负任何责任。

　　4、在下列情形下，乙方有权不予执行售后政策和收取相关费用：

　　A：产品售出时间已超出售后政策的规定时间的。

　　B：甲方无法出示产品保修的相关证名在乙方处购买的以及不可抗拒力原因如：自然灾害造成，如带电拔插、高压、地震、雷雨等情况。

　　C：因甲方人为原因造成的，乙方在维修时，视产品损坏情况的级别，而收取一定的费用或提供建议信息。

　　D：电压变换部分以及线路（由于外环境不定因素造成）不在保修范围。

　　四、提出异议的期限

　　如甲方对货物的质量存有异议，甲方应自收到货物之日起3日内提出，并提供相关证据，确能证明货物参数、数量、质量等不合格，乙方负责无条件更换合格的货物。

　　五、交货、验收及工期：

　　1、交货时间：_______年_______月_______日。

　　2、详细交货地点：_______

　　3、甲方指定收货人：______________

　　4、甲方在收到货后当面清点验收并向乙方提供签收单，验收以货物清单为准，如有型号、数量、质量等不合格，乙方负责立即无条件更换。甲方签收以后，乙方不再对已签收货物的数量、型号负责，也不对已签收后货物的外观损伤负责。

　　六、运输方式及运输费用的承担

　　1、运输以及费用均由乙方承担。

　　七、违约责任

　　1、如乙方迟交货物且未通知甲方，则延期第3天后应按未交货物总价的__________%/天向甲方支付违约金，违约金累计不超过合同总价的10%（特殊原因除外例如：恶劣天气，物流公司耽搁等）。

　　2、如甲方不能按时付款，则延期第3天后，甲方应按照合同总价__________%/天向乙方支付违约金。

　　3、如果由于战争，火灾，水灾，台风，地震，等依法视为不可抗拒之因素而造成无法按时履行义务时，双方可以免除违约责任。

　　八、合同的生效及纠纷：

　　1、本合同一式二份，甲乙双方各持两份，合同正本及附件均加盖公章有效。

　　2、签字用章后即时生效。

　　3、本合同和相关附件都具有法律约束力，合同执行期内，甲、乙双方均不得随意变更或解除合同。本合同未尽事宜，双方另行订立补充协议。补充协议与本合同有冲突时，以补充协议为准。

　　4、如有合同纠纷双方协商不成时应向当地法院提出诉讼。

　　甲方（章）：_______

　　甲方代表签字：_______

　　_______年_______月_______日

　　乙方（章）：_______

　　乙方代表签字：_______

　　_______年_______月_______日