空调销售安装合同范本10份

　　空调销售安装合同 1

　　甲方：______________

　　乙方：______________

　　根据《中华人民共和国民法典》、《中华人民共和国建筑法》等有关法律、法规的规定，甲乙双方在*等、自愿、协商一致的基础上，就乙方为甲方销售及安装空调设施设备事宜，达成如下协议：

　　第一条工程项目概况：

　　1.工程名称：______________

　　2.工程地点：______________

　　3.承包范围和内容：本工程乙方负责_______中央空调系统的安装、调试达到正常运行标准。

　　4.工程期限：自乙方进入施工场地后_______内完成空调系统的安装调试，并达到正常运行标准。

　　第二条工程质量要求：

　　本工程达到：《采暖、通风与空调工程施工质量验收规范GB50243一20____》标准。空调设备满足系统安全使用要求，外形美观，走管、走线合理规范。

　　第三条工程价款：

　　本合同项下的工程总金额为_______元，大写：_______元整。该款项以甲方确认的中央空调施工预算清单的内容为依据。在施工、安装、调试过程中因甲方要求增加的工程项目，按双方协商的价款予以结算。

　　第四条工程价款的支付方式：

　　1、本合同签订的当日，甲方向乙方支付工程价款总额_______%的工程款即_______元;

　　2、乙方的室内、室外机组进入施工现场当日，甲方向乙方支付工程价总额_______%的工程款即_______元。

　　3、乙方在中央空调设备安装完毕并调试正常运行后，甲方向乙方支付工程价款总额_______%的工程款即_______元。

　　第五条保修条款：

　　本合同约定的质量保修范围仅指空调主机设备(人为因素除外)。质量保修期从中央空调设备安装完毕并试正常运行之日起计算，保修期为_______月。

　　保修期内因甲方工作人员操作失误及甲方其他人为因素导致中央空调设施设备出现事故，乙方只提供免费维修义务，所需更换的材料费用由甲方承担。

　　第六条甲方的权利义务：

　　1、甲方在乙方进入场地前三日内提供施工所需的场地;

　　2、甲方向乙方免费提供施工所需用水、电、热力、电讯等施工条件，并保证乙方施工期间的正常合理需要;

　　3、甲方协调施工场地内各交叉作业施工单位之间的关系，保证乙方按合同约定顺利施工，如因甲方不能及时有效协调各交叉作业施工单位之间的关系，导致乙方不能施工的，工期顺延;

　　4、甲方应在本合同生效后，在具备安装空调设施条件下，提前7日内书面通知乙方进入工地施工;

　　5、甲方指派_______为施工现场甲方施工代表，其职权为代表甲方传达相关指令、通知;办理施工过程中的经济签证、变更设计;签署施工过程中相关工程进度表;协调本工程现场及外部关系，以及其他代表甲方的事项等，如_______不在施工现场，甲方同意由_______、_______签署乙方提供的与施工相关的资料、文件、通知、工程进度表等，协调本工程现场及外部关系;

　　6、甲方应对乙方提供的中央空调施工图纸及预算清单等进行审核，并书面予以确认，并向乙方进行技术交底;

　　7、工程未经验收，甲方提前使用或擅自动用设备，由此而发生的质量问题，经济损失由甲方承担责任。

　　8、甲方在施工现场免费提供临时库房，用于乙方材料及设备存放。

　　9、乙方在空调系统安装完毕后通知甲方，甲方应在接到乙方的通知后十五日内组织人员对空调系统进行调试验收，逾期不进行调试验收的，视为乙方的空调系统调试验收合格。

　　第七条乙方权利义务：

　　1、严格按照施工图纸及设计使用要求进行施工;

　　2、乙方施工完毕交付甲方全套的设备资料、并负责免费培训业主指定的操作人员，达到熟练上岗操作;

　　3、施工现场文明施工、挂牌上岗、着装整齐;

　　4、如果施工过程中甲方要求除合同以外的其它施工项目内容，按合同单价或经济签证增加的工程量支付给乙方相应工程款项;

　　5、乙方进场后须听从甲方的合理安排，接收业主管理的监督，进场的各种手续需备齐。

　　第八条由于以下原因造成工期延误，工期相应顺延：

　　1、甲方不能按本合同条款的约定提供开工条件;

　　2、工程量变化和设计变更;

　　3、一周内，非乙方原因停水、停电、停气造成停工累计超过8小时;

　　4、工程款未按时支付

　　5、不可抗力;

　　6、其他非乙方原因的停工。

　　乙方在以上情况发生后3日内，将延误的内容和因此发生的_______追加合同价款向甲方或甲方代表提出报告，甲方或甲方代表收到报告后3日内予以确认、答复，逾期不予答复，乙方可视为延期及要求已被确认。

　　第九条设计变更

　　1、甲方变更设计，应在该项工程施工前15天通知乙方;

　　2、对于乙方已经施工的工程，因甲方设计变更造成乙方材料、设备积压，甲方应全额承担乙方因设计变更造成的积压材料、设备款项。由于甲方设计变更造成乙方返工，工期相应顺延，因返工所需的材料、设备、人工费、运费等应全额追加为合同价款，因此给乙方造成的损失，由甲方承担。

　　3、所有设计变更，双方均应办理变更洽商签证。

　　第十条违约责任

　　1、甲方应按本合同约定的期限足额支付相应的工程款_______项，如逾期支付，每逾期一天按该期应付款项总额万分之五承担违约金。

　　2、如因甲方原因造成工程中途停工或使用功能变更，甲方应按_______元/天支付乙方停工费用;如需乙方返工，甲方应以经济签证的方式另行核算工作量并增加工程价款;如给乙方造成材料设备倒运，甲方应支付相关的运输费用。

　　3、本合同约定的空调安装施工项目，未经乙方安装调试完毕并达到正常运行时，甲方或甲方工作人员提前使用或擅自动用设备，导致发生质量问题，甲方应对该损失承担全部责任。

　　4、乙方如不能按本协议约定的期限内完工，应按剩余工程价款总额日万分之五承担违约金。

　　5、本合同生效后，因甲方原因导致本合同不能履行或不能全部履行的，乙方有权单方面解除本合同，甲方应按本合同价款总额30%承担违约金。

　　6、本合同生效后，甲方在_______个月内不通知乙方进场施工，视为甲方不履行本合同，甲方应按本合同价款总额30%承担违约金。

　　第十一条因发生不可抗力因素导致工程无法按时完工，甲乙双方不承担违约责任，双方就后续事宜协商处理。

　　第十二条解决合同纠纷的方式：执行本合同发生争议，由当事人双方协商解决，如协商不成，可提交乙方所在地人民法院管辖。

　　第十三条本合同未尽事宜，双方可通过签订补充协议的方式予以完善，补充协议与本合同具有同等法律效力。

　　第十四条本合同自双方签字盖章之日起成立，自乙方收到甲方支付的首付款后具有法律效力。本合同一式肆份，甲乙双方执二份。

　　甲方印章：______________

　　甲方负责人：____________

　　联系方式：______________

　　乙方印章：______________

　　乙方负责人：____________

　　联系方式：______________

　　签订日期：_______年_______月_______日

　　空调销售安装合同 2

　　合同编号：

　　签订地点：

　　甲方：（以下简称甲方）

　　地址：

　　电话：

　　乙方：（以下简称乙方）

　　地址：

　　电话：

　　甲乙双方根据诚实信用原则，就乙方向甲方销售、安装和改装中央空调事宜达成协议，为了保障双方的合法权益，签订本合同。

　　一、双方约定

　　乙方根据甲方指定品牌、型号购买并安装 中央空调。

　　二、安装工程概况

　　1、工程名称：

　　2、工程地点：

　　3、工程范围和内容：

　　（1）乙方负责空调系统的室内、外机组的安装；

　　（2）冷媒管、水管等空调管道制作安装（管道根据图纸及现场实际情况进行安装）及保温；

　　（3）室内、外机控制线、温控器安装（不含主机电源连接线）；

　　（4）风系统制作与安装；

　　（5）系统开机调试。

　　三、合同总价

　　1、销售及安装总造价：

　　2、如遇下列情况，合同总价将相应增加：

　　（1）甲方改变设计导致费用增加；

　　（2）非因双方之原因变更设计导致费用增加；

　　（3）非因乙方原因的工程延期而导致的费用增加（如甲方资金未能按时到位、现场不能施工或施工难度增加等）；

　　（4）在施工中新增加了工程项目；

　　（5）其它。

　　四、工程期限

　　1、隐蔽工程工期为

　　2、实际交工期按照主机开机调试时间计算，风口及温控器的安装固定时间内受装修进度影响不计在内。

　　3、如遇下列情况，由乙方用书面形式通知甲方顺延期限：

　　（1）甲方未按照合同约定支付预付款、工程进度款而影响施工进度者；

　　（2）甲方在合同规定开工日期前，未能准备好施工用水、电、施工场地及其他开工条件；

　　（3）发生重大设计变更，如：系统布置变更、材料材质变更等；

　　（4）在施工中因停水、停电或其它原因限制施工时间；

　　（5）因电源未引到位影响调试验收的；

　　（6）因遇人力不可抗拒的因素（如台风、水灾、自然原因发生的火灾、地震等），而影响工程进度；

　　五、材料、设备供应（见附件）

　　六、工程质量、验收、保修及售后服务

　　1、双方一致同意：乙方交工时甲方经检验未能提出异议则视为质量符合甲方之要求。若甲方不能及时组织验收，因此导致的一切后果概由甲方承担。

　　2、交工验收中如发现有不符质量要求，需要返工的工程，乙方应与返工。

　　3、已竣工未验收工程，在交工前甲方不得动用，否则视同交验；并承担由此而发生的质量或其它问题。

　　4、保修及售后服务承诺

　　（1）保修期：设备部分整机保修期依生产厂家之规定进行保修12个月，压缩机保修三年，从工程调试验收合格之日起计算。

　　（2）甲方应指定人员与乙方进行联系，并将人员名单以书面形式提交给乙方，当联系人变化时甲方应及时将变化结果告诉乙方。

　　（3）在保修期内因系统部分质量、工程质量问题引起的故障，由乙方负责维修，应须更换之零件，费用由乙方负担。因甲方操作失误等人为因素引起的故障，乙方负责排除，费用由甲方负责。

　　（4）说明书、相关产品合格证书、调试验收单等在竣工验收时由乙方交甲方签收。

　　（5）保修期内，甲方需要对工程进行修改时，乙方有权根据修改的`工作量收取劳务成本费。

　　（6）乙方负责甲方原有中央空调及承包范围内中央空调两年的维护、保养。

　　（7）免费保修期内，乙方对甲方每次提出的安装质量问题应在2天内整改，乙方接到甲方电话后1小时内赶到现场，超过时间乙方没有回复，甲方有权另请其它人员负责维修，维修所产生的费用（工价上浮30%）在乙方的质保金内扣除。

　　七、付款方式

　　1、签订合同后当日内，甲方支付乙方预付款式，即人民币大写元整（小写 元整），乙方收到此款后开始组织材料设备进场；

　　2、隐蔽工程安装完毕后三日内，甲方支付工程款给乙方即大写整（小写 元整）；

　　3、安装调试完毕后七日内，甲方支付工程款给乙方（包含增加工程部份），即大写 元整（小写 元整）；

　　4、扣该工程款人民币大写元整），作为质保金，以甲方投入使用之日起计算，满两年后20日内退付质保金。

　　八、双方义务

　　1、甲方义务

　　（1）、甲方指定安装位置及要求，提供乙方施工材料存放用地，施工用水、电，包括清除障碍物。甲方负责提供电源到乙方指定位置；

　　（2）甲方应协调乙方与其他专业的配合工作；

　　（3）甲方应与物业协调好乙方施工的有关问题，室外机安装位置和因工程改动需改动建筑结构的地方，应由甲方事先征得物业部的同意，并应在进场施工前办好相关手续，如乙方按照施工方案进行施工的过程中，由于甲方原因致使相关管理部门的干预，被迫停工造成的损失，应由甲方负责；

　　（4）甲方参与工程质量和施工进度的监督；

　　（5）甲方负责主机设备和附属材料的进场验收、工程竣工验收，协助保护好安装后的设备，防止被盗及损坏；

　　（6）在本合同履行过程中，甲方对知悉的乙方商业秘密有保密义务；

　　（7）及时付款义务

　　2、乙方义务

　　（1）乙方在施工过程中，必须严格遵守甲方物业管理制度，必须严格执行安全施工操作规范、防火规定、工艺规范及质量标准；

　　（2）乙方负责设备及附件的购置、运输、加工、制作、安装及交付甲方使用；、

　　（3）乙方需按照双方商定的方案进行安装并保证工程施工质量和施工进度；

　　（4）乙方应保证施工现场的整洁，应做好成品保护及甲方财产保护工作；

　　（5）由于乙方原因造成工程延期或设备损坏，应由乙方负责；

　　（6）在工程施工中发生非乙方原因致工程不能正常进行时，乙方必须立即通知甲方，但不承担因此造成的损失。

　　九、违约责任

　　1、根据公*原则，工程质量不合格的，乙方负责无偿修理。

　　2、甲方未能按照合同约定履行自己的义务，应赔偿乙方因此遭受的实际损失。

　　3、合同规定的合同款项未付清前，乙方所售设备及安装工程的附属材料的所有权归乙方所有，同时乙方有权终止所售设备及安装工程的保修期服务。

　　4、若甲方应付工程款逾期2个月未付，乙方可要求甲方支付应付工程款20%的违约金，继续履行合同并赔偿实际遭受的损失，还可以解除合同并不退已付款且要求赔偿实际遭受的损失。

　　5、签订合同后，若甲乙双方单方毁约，毁约者按合同总价款的20%赔付对方。

　　十、本合同在履行中发生争议时双方应通过友好协商方式解决问题，若协调不成，在合同签订地法院提起诉讼。

　　十一、未尽事宜，双方可签订补充协议，补充协议与本合同具有同等效力。

　　十二、本合同一式两份，甲、乙双方各执一份，具有同等效力。

　　十三、合同附件包括预算清单、工程图纸，为合同不可分割的一部分，与合同同时生效。

　　十四、本合同自甲、乙双方签字、盖章之日起生效，期满后自动失效。

　　甲方（签章）：

　　法人代表：

　　乙方（签章）： 法人代表： 委托代表人： 委托代理人：

　　年 月 日 年 月 日

　　空调销售安装合同 3

　　甲方：_________________

　　乙方：_________________

　　日期：___年___月___日

　　1.甲方与年月吸顶机(5P)每台____元人民币。共___台。主机部分____元整。

　　2.内外主机费用部分包含：安装费、支架费、特种作业费。

　　3.辅材部分：内外机铜连接管、十二芯内外机电源线、保温管、打孔、铁螺纹杆、PVC下水管、合计按每米元人民币。总价依据最后使用总长和单价计算。

　　4.由于大多数内外机连接管过长，安装调试后必须要加注原厂冷媒以达到正常制冷效果，冷媒每瓶10公斤装元。最后依据使用总量依据瓶数计算总价。

　　5.自合同生效之日，甲方需预付所有空调内外机主体部分资金给乙方。

　　6.乙方确认收到主机款项后负责把所有机器安装完工调试。完成工作量后的三个工作日内由甲方验收确认。

　　7.甲方验收完成后需支付乙方余下的工程尾款。

　　8.自空调安装之日起整机保修2年整(自然灾害和人为原因除外)。

　　9.过保后，由与卖方特定的长虹售后商关系。可享受成本维修这一优惠服务。

　　10.此合同一式两份，甲、乙双方各持一份。

　　甲方(公章)：_________乙方(公章)：_________

　　法定代表人(签字)：_________法定代表人(签字)：_________

　　_________年____月____日_________年____月____日

　　空调销售安装合同 4

　　甲方： （以下简称甲方） 甲方：

　　乙方： （以下简称乙方） 乙方：

　　根据《中华人民共和国合同法》和其他相关法律、行政法规之规定，甲、乙 双方本着*等互利、诚实信用的原则，经协商一致甲方向乙方订购 大金空调 一 批，并由乙方负责安装调试开通，同意签订如下合同条款共同遵守：

　　一、产品名称、型号、产地、数量、金额

　　二、产品质量 2 1 1 3 2 2 管

　　1、乙方供应的空调质量以上海大金产品的样本和说明书上的技术数据为标 准。质量必须符合相关国家标准，并符合国家产品质量法德有关规定。

　　2、乙方保证其供应的空调设备是全新的合格产品。乙方承诺所提供的产品 质量符合国家产品质量法要求。

　　三、交货时间

　　1、空调安装工期跟甲方装修同步配套进行。XX 年 设备安装调试工作。

　　2、合同供货范围包括了所有空调设备、技术资料、安装、安装材料、风管 等，但在执行合同过程中如发现有任何漏项和短缺，在发货清单中并未列入而且 月 日前完成空调

　　2 确实是乙方供货范围中应该有的， 并且是满足合同附件对合同设备的性能保证值 要求所必须的，均应由乙方负责将所缺的设备、技术资料、配件等补上，且不计 费用。

　　3、空调设备在安装完毕后，乙方与甲方一起进行空调调试运行验收。因空 调设备自身质量问题或安装出现差错，乙方应完全负责。乙方负责协调设备安装 及调试运行的负责人为：

　　联系方式为：

　　4、空调的安装调试由乙方负责，甲方要免费提供空调安装过程中的水、电 等必要条件及其他相应配套工作。 交货地点：

　　四、交货地点：甲方指定场地。

　　五、验收方法

　　1、货物到达目的地后，双方根据装箱单对货物的包装、外观及件数进行清 点检验。 如发现有任何不符之处经各方代表确认属乙方责任后， 由乙方处理解决。 此次验收仅是对货物的包装、外观、数量等的检验，最终质量以甲方验收合格为 准。

　　2、安装调试后对空调设备运行性能进行验收，以空调连续稳定正常运行效 果良好为准，由甲方组织各相关方参加，最终结论以各方签字确认为准。

　　3、在未征得甲方同意情况下，乙方不得擅自更换合同设备的主材、辅材的 品牌、型号等，否则甲方有权向乙方收取合同总额 20%的违约金，并由乙方无偿 调换至原品牌的规格、型号。

　　六、付款方式

　　1、设备到现场支付合同总价的 70%，空调设备安装并调试完毕甲方验收通

　　2、过后支付到合同总价的95%，余款 5%作为质保金，保修期到期后无息返还。

　　3、每次付款前乙方必须提供符合萧山当地税务要求的发票，支付到 95%时 提供全额发票。

　　七、合同总金额

　　合同总金额为人民币（大写） ：

　　八、违约责任：

　　违约责任：

　　1、若乙方未能按合同第三条所规定的交货期交货并完成安装调试运行，乙 方按 1000 元/天向甲方支付违约金，同时甲方有权解除合同。

　　2、如乙方交付的空调不符合合同质量的`约定，乙方应在甲方提出异议十五 天内给予无条件免费更换。

　　九、质量保证期

　　1、质量保证期：保修期自验收合格之日起二十四个月。乙方在接到甲方书 面通知和电话通知后 1 小时内，立即派合格的维修人员到达甲方所在地维修，直 到修复为止。

　　2、售后服务方面，乙方所坚持的原则是先解决问题，后分析责任，把用户 的损失减少到最低程度。

　　3、保修期内乙方免收配件及修理费用（非质量因素除外） ，保修期满后备品 或易损件的更换只收材料费。对同一部件连续出现二次故障的配件，由乙方免费 提供直到甲方满意。

　　十、解决合同纠纷的方式：本合同在履行过程中发生争议，由当事人双方协 商解决，协商不成，当事人双方同意由合同履行地人民法院管辖，本合同履行地 为： （￥ 元） 。

　　十一、本合同壹式玖份，甲方执陆份，乙方执叁份，同具法律效力。本合同 自双方盖章之日起生效。

　　甲 方： 乙 方： 法定代表人： 法定代表人： 委托代理人： 委托代理人：

　　签订日期：XX 年 月 日 签 订 日 期：XX 年 月 日

　　空调销售安装合同 5

　　甲方：（以下简称甲方） ，地址：

　　乙方：（以下简称乙方） ，地址：

　　根据《中华人民共和国合同法》和其他相关法律法规之规定，甲乙双方本着自愿、*等、互利、诚实、信用的原则，就甲方向乙方购买 空调一批，并由乙方负责安装调试开通，经协商一致签订如下合同共同遵守：

　　一：标的名称、型号、产地、数量、价款如下：

　　二：产品质量

　　1、乙方供应的空调产品质量以质量必须符合相关国家标准，并符合国家产品质量法有关标准。

　　2、乙方保证其供应的空调设备为全新的合格产品。乙方承诺所提**品质量符合国家质量法要求。

　　三：交货期限

　　1、空调安装工期和甲方装修同步配套进行。本工程为包括土建和电气施工内容，所涉

　　土建和电气项目由甲方负责与其他专业协调，乙方负责提供技术要求。201 年 月 日前完成空调设备安装调试开通工作。

　　2、合同供货范围包括所有空调设备、技术资料、安装、安装材料等，但在执行合同过程中发现任何漏项或短缺，在发货清单并未列入而且确实是乙方供货范围该有的，并且是满足合同附件对合同设备保证值要求所必须的，均由乙方负责将所缺设备、技术资料、安装、安装材料等补上，且不计入费用。

　　3、空调设备在安装完毕后，乙方同甲方一起进行空调调试运行验收。因空调设备质量问题或安装等原因出现差错，由乙方完全负责。

　　4、空调的安装调试由乙方负责，甲方要免费提供空调安装过程中水、电等必要条件及其他相应配套措施。

　　四：交货地址

　　1、甲方指定地点 五：验收方法

　　1、货物到达目的'地后，双方根据装箱单对货物的包装、外观和数量进行清点检验。如发现任何不符之处经双方代表确认属乙方责任后，由乙方处理解决。此次验收仅对货物的包装、外观和数量进行检验，最终质量以甲方验收合格为准。

　　2、安装调试后对空调设备运行性能进行验收，以空调连续稳定正常运行效果良好为准，由甲方组织各相关方参加，最终结论以各方签字为准。

　　3、在未征得甲方书面同意情况下，乙方不得擅自更换合同设备的主辅材料的品牌、型号等及安装工艺，负否则甲方有权向乙方收取合同金额25%的违约金，并由乙方无偿调换回原来主辅材料的品牌、型号等及安装工艺。

　　六：安全责任

　　由于空调设备安装属于专业技能操作，乙方应派有相应资质技术人员安装。如因安装期间发生的安全事故所产生的法律责任和一切费用由乙方承担。 七：付款方式

　　1、签订合同时支付合同总价的30%作为订金，即人民币（大写） 元（￥ 元 ）；

　　2、设备到达现场支付合同总价的20%，即人民币（大写）元（￥ 元 ）；

　　3、空调设备安装并调试完毕，经甲方验收合格后支付合同总价的45%，即（人民币） ）；

　　4、余款5%作为质保金，保修期到期后7天内无息返还；

　　5.、每次付款前乙方必须提供符合甲方所在地税务要求的发票，支付到95%时提供全额发票。

　　八：合同总金额

　　合同总金额人民币（大写）元（￥ 元 ）； 九：违约责任

　　1、乙方未能按照本合同的第三条规定的期限交货并完成安装调试运行，乙方按1000元�M天向甲方支付违约金，同时甲方有权解除合同。

　　2、甲方应按合同约定期限支付乙方工程及设备等款项，若逾期支付，甲方按1000元�M天向乙方支付违约金。

　　3、若乙方提供的空调设备不符合合同质量的规定，乙方应在甲方提出异议十五日内给予无条件免费更换。 十：质量保证期

　　1、质量保证期：从验收合格之日起24个月。乙方在接到甲方书面或者电话等其他通知后1个小时内，立即派遣合格维修人员达到甲方所在地维修，直至修复为止。

　　2、空调设备安装调试期间，派专业技术人员对用户免费提供技术指导、培训，直至用户全部掌握运行操作，熟悉日常保养。

　　3、保修期内由于乙方原因造成故障由乙方负责处理，由于甲方操作失误造成故障产生，乙方负责进行排查处理，但相应费用由甲方承担。

　　4、保修期满，免费上门服务只收取配件费用。对同一部件连续出现二次故障的配件，由乙方免费提供直至甲方满意。

　　5、说明书、保修单及相关产品合格证等在竣工验收时乙方交甲方签收。 十一：公证费 由提出一方承担。

　　十二：解决合同纠纷的方式

　　本合同在履行过程中产生纠纷，由双方协商解决。若不能协商解决时，应按下列第 种方式解决。

　　1、向 仲裁委员会申请仲裁。

　　2人民法院起诉。 十三：其他约定条款

　　十四：本合同壹式肆份，双方各持贰份，本合同未尽事宜，由双方另行协商并以书面形式予以补充，补充合同视为本合同不可分割部分与本合同同具法律效力。本合同自双方签字盖章之起生效。

　　甲方： 乙方：

　　签字（盖章） 签字（盖章）

　　银行账号：银行账号：

　　签约日期：签约日期：

　　空调销售安装合同 6

　　甲方：

　　乙方：

　　日期 年 月 日

　　1. 甲方与年月吸顶机(5P) 每台 元人民币。共 台。主机部分 元整。

　　2. 内外主机费用部分包含：安装费、支架费、特种作业费。

　　3. 辅材部分： 内外机铜连接管、十二芯内外机电源线、保温管、打孔、铁螺纹杆、PVC下水管、合计按每米 元人民币。总价依据最后使用总长和单价计算。

　　4. 由于大多数内外机连接管过长，安装调试后必须要加注原厂冷媒以达到正常制冷效果，冷媒每瓶10公斤装 元。最后依据使用总量依据瓶数计算总价。

　　5. 自合同生效之日，甲方需预付所有空调内外机主体部分资金给乙方。

　　6. 乙方确认收到主机款项后负责把所有机器安装完工调试。完成工作量后的三个工作日内由甲方验收确认。

　　7. 甲方验收完成后需支付乙方余下的工程尾款。

　　8. 自空调安装之日起整机保修2年整(自然灾害和人为原因除外)。

　　9. 过保后，由与卖方特定的'长虹售后商关系。可享受成本维修这一优惠服务。

　　10. 此合同一式两份，甲、乙双方各持一份。

　　甲方(公章)：_________ 乙方(公章)：_________

　　法定代表人(签字)：_________ 法定代表人(签字)：_________

　　_________年____月____日 _________年____月____日

　　空调销售安装合同 7

　　甲方：

　　乙方：

　　根据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》

　　等有关法律、法规的规定，甲乙双方在*等、自愿、协商一致的基础上，就乙方为甲方销售及安装空调设施设备事宜，达成如下协议：

　　第一条、工程项目概况：

　　1．工程名称：

　　2．工程地点：

　　3．承包范围和内容：

　　本工程乙方负责美的中央空调系统的.安装、调试达到正常运行标准。

　　4. 工程期限：自乙方进入施工场地后 内完成空调系统的安装调试，并达到正常运行标准。

　　第二条 工程质量要求：

　　本工程达到：《采暖、通风与空调工程施工质量验收规范

　　GB50243一20xx》标准。空调设备满足系统安全使用要求，外形美观，走管、走线合理规范。

　　第三条 工程价款：

　　本合同项下的工程总金额为 元，大写： 元整。该款项以甲方确认的中央空调施工预算清单的内容为依据。在施工、安装、调试过程中因甲方要求增加的工程项目，按双方协商的价款予以结算。

　　第四条 工程价款的支付方式：

　　1、本合同签订的当日，甲方向乙方支付工程价款总额 %的工程款即 元；

　　2、乙方的室内、室外机组进入施工现场当日，甲方向乙方支付工程价总额 %的工程款即元。

　　3、乙方在中央空调设备安装完毕并调试正常运行后，甲方向乙方支付工程价款总额 %的工程款即 元。

　　第五条 保修条款

　　本合同约定的质量保修范围仅指空调主机设备（人为因素除外）。质量保修期从中央空调设备安装完毕并试正常运行之日起计算，保修期为 月。

　　保修期内因甲方工作人员操作失误及甲方其他人为因素导致中央空调设施设备出现事故，乙方只提供免费维修义务，所需更换的材料费用由甲方承担。

　　第六条 甲方的权利义务：

　　1、甲方在乙方进入场地前三日内提供施工所需的场地；

　　2、甲方向乙方免费提供施工所需用水、电、热力、电讯等施工条件，并保证乙方施工期间的正常合理需要；

　　3、甲方协调施工场地内各交叉作业施工单位之间的关系，保证乙方按合同约定顺利施工，如因甲方不能及时有效协调各交叉作业施工单位之间的关系，导致乙方不能施工的，工期顺延；

　　4、甲方应在本合同生效后，在具备安装空调设施条件下，提前7日内书面通知乙方进入工地施工；

　　5、甲方指派 为施工现场甲方施工代表，其职权为代表甲方传达相关指令、通知；办理施工过程中的经济签证、变更设计；签署施工过程中相关工程进度表；协调本工程现场及外部关系，以及其他代表甲方的事项等，如 不在施工现场，甲方同意由 、 签署乙方提供的与施工相关的资料、文件、通知、工程进度表等，协调本工程现场及外部关系；

　　6、甲方应对乙方提供的中央空调施工图纸及预算清单等进行审核，并书面予以确认，并向乙方进行技术交底；

　　7、工程未经验收，甲方提前使用或擅自动用设备，由此而发生的质量问题，经济损失由甲方承担责任。

　　8、甲方在施工现场免费提供临时库房，用于乙方材料及设备存放。

　　9、乙方在空调系统安装完毕后通知甲方，甲方应在接到乙方的通知后十五日内组织人员对空调系统进行调试验收，逾期不进行调试验收的，视为乙方的空调系统调试验收合格。

　　第七条 乙方权利义务;

　　1、严格按照施工图纸及设计使用要求进行施工；

　　2、乙方施工完毕交付甲方全套的设备资料、并负责免费培

　　训业主指定的操作人员，达到熟练上岗操作；

　　3、施工现场文明施工、挂牌上岗、着装整齐；

　　4、如果施工过程中甲方要求除合同以外的其它施工项目内容，按合同单价或经济签证增加的工程量支付给乙方相应工程款项；

　　5、乙方进场后须听从甲方的合理安排，接收业主管理的监督，进场的各种手续需备齐。

　　第八条 由于以下原因造成工期延误，工期相应顺延：

　　1、 甲方不能按本合同条款的约定提供开工条件；

　　2、 工程量变化和设计变更；

　　3、 一周内，非乙方原因停水、停电、停气造成停工累计超过8小时；

　　4、 工程款未按时支付

　　5、 不可抗力；

　　6、 其他非乙方原因的停工。

　　乙方在以上情况发生后3日内，将延误的内容和因此发生的 追加合同价款向甲方或甲方代表提出报告，甲方或甲方代表收到报告后3日内予以确认、答复，逾期不予答复，乙方可视为延期及要求已被确认。

　　第九条 设计变更

　　1、 甲方变更设计，应在该项工程施工前15天通知乙方；

　　2、 对于乙方已经施工的工程，因甲方设计变更造成乙方 材料、设备积压，甲方应全额承担乙方因设计变更造成的积压材料、设备款项。由于甲方设计变更造成乙方返工，工期相应顺延，因返工所需的材料、设备、人工费、运费等应全额追加为合同价款，因此给乙方造成的损失，由甲方承担。

　　3、 所有设计变更，双方均应办理变更洽商签证。

　　第十条 违约责任

　　1、 甲方应按本合同约定的期限足额支付相应的工程款 项，如逾期支付，每逾期一天按该期应付款项总额万分之五承担违约金。

　　2、如因甲方原因造成工程中途停工或使用功能变更，甲方应按 元/天支付乙方停工费用；如需乙方返工，甲方应以经济签证的方式另行核算工作量并增加工程价款；如给乙方造成材料设备倒运，甲方应支付相关的运输费用。

　　3、本合同约定的空调安装施工项目，未经乙方安装调试完毕并达到正常运行时，甲方或甲方工作人员提前使用或擅自动用设备，导致发生质量问题，甲方应对该损失承担全部责任。

　　4、乙方如不能按本协议约定的期限内完工，应按剩余工程价款总额日万分之五承担违约金。

　　5、本合同生效后，因甲方原因导致本合同不能履行或不能 全部履行的，乙方有权单方面解除本合同，甲方应按本合同价款总额30%承担违约金。

　　6、本合同生效后，甲方在 个月内不通知乙方进场施工，视为甲方不履行本合同，甲方应按本合同价款总额30%承担违约金。

　　第十一条 因发生不可抗力因素导致工程无法按时完工，甲乙双方不承担违约责任，双方就后续事宜协商处理。

　　第十二条 解决合同纠纷的方式：执行本合同发生争议，由当事人双方协商解决，如协商不成，可提交乙方所在地人民法院管辖。

　　第十三条、本合同未尽事宜，双方可通过签订补充协议的方式予以完善，补充协议与本合同具有同等法律效力。

　　第十四条 本合同自双方签字盖章之日起成立，自乙方收到甲方支付的首付款后具有法律效力。本合同一式肆份，甲乙双方执二份。

　　甲方印章： 乙方印章：

　　甲方负责人： 乙方负责人：

　　联系方式： 联系方式：

　　签订日期： 年 月 日 签订日期： 年 月 日

　　空调销售安装合同 8

　　业 主： (以下简称甲方)

　　施工单位： (以下简称乙方)

　　根据《中华人民共和国合同法》等有关法律，法规的规定，在*等、自愿的基础上，甲乙双方就甲方向乙方购买并由乙方安装中央空调工程达成如下协议：

　　第一条 甲方订购产品规格型号及数量

　　第二条 工程承包范围、内容及承包方式

　　第三条 产品的运输方式、到货地点、交货方法和费用负担：

　　1、 运输方式：乙方汽车运输至甲方指定地点.

　　2、 交货地点：工地现场。

　　第四条 产品的安装、调试、验收：

　　乙方负责产品的安装、调试。甲乙双方商定： 年 月 日之前，乙方派出工程技术及施工人员到达工地现场开始安装施工，乙方全部工程的完工与甲方装修工程完工同时进行，所需设备均按双方约定时间进场到位。施工工程费用及施工人员日常费用由乙方承担。

　　第五条 价款、结算方式及期限：

　　1、 本工程合同协议价为人民币:113000.00元 (大写：壹拾壹万叁仟元整)。(备注：本合同价款不含税金，如产生税金由甲方承担)。

　　2、 乙方设备运到施工现场，经甲方确认后，甲方当日支付人民币56500.00元 (大写：伍万陆仟伍佰元整)。

　　3、 乙方室内工程安装完毕，甲方当日支付乙方工程款人民币45200.00元(大写：肆万伍仟贰佰元整)。

　　4、 剩余工程款11300.00元(大写：壹万壹仟叁佰元整)到 年 月 日结清。

　　5、 甲方未全额支付合同总价款，工程材料及设备权所有权属乙方。

　　第六条 违约现任

　　一、 乙方责任：

　　1、 如果乙方未按合同规定时间交货，每迟交一天，乙方应向甲方支付价款总额1‰的违约金，但违约金总额不得超过价款总额的20%。如乙方在达到此限额后仍不能交货，甲方可考虑终止合同，因此造成甲方的损失由乙方承担。甲方认可的除外。

　　2、 由于安装不合质量要求，造成的责任由乙方负责。

　　二、 甲方责任：

　　1、 甲方中途退货，应向乙方偿付合同款总额的20%的.违约金。

　　2、 甲方未能按合同规定时间支付工程款，每迟一天，甲方应向乙方支付合同款总额的1‰的违约金，但违约金额不超过合同款总额的20%。

　　3、 如甲方在达到此限额后仍不能付款，乙方有权终止合同，按有关法律规定处理。

　　4、 甲方如需调整产品型号，应及时通知乙方，并承担乙方重复运输、保管、材料损失等有关费用。

　　5、 由于甲方原因造成不能按期完工，其责任由甲方承担，而且工期顺延。

　　第七条 工程验收

　　1、 工程完工后，乙方通知甲方进行调试验收;

　　2、 甲方在得到乙方验收通知后3日内进行验收，逾期则视为工程验收合格;

　　第八条 产品质量及工程保用

　　1、设备质保期按设备厂家承诺时间为限：乙方所安装的工程从调试验收合格之日起十二个月为工程安装质量维保期。

　　2、在保用期内若因工程本身质量事故，由乙方负责综合维修，费用由乙方负担。若因甲方操作失误而造成事故，乙方负责排除，但一切费用由甲方负责。

　　3、工程未经验收，甲方提前使用或擅自动用，视同验收合格且由此发生的质量或其它问题，由甲方承担责任。

　　4、安装工程如发生故障，乙方在接到甲方通知24小时内作出回复并立即派出技术人员到现场维修。对保用期后的所有零备件及服务费用，乙方应给予优惠。

　　第九条 仲裁

　　因执行本合同所发生的或者与本合同有关的一切争执，由签约双方友好协商解决;如双方经协商后仍不能解决时，提交达州仲裁委员会仲裁。按照申请仲裁时现行有效的仲裁规则进行仲裁。仲裁裁决是终局的，对双方均有约束力，仲裁费用由败方负担。

　　第十条 合同生效

　　本合同一式二份，甲方执一份，乙方执一份，自双方签字之日起生效。

　　甲方(公章)：_________ 乙方(公章)：_________

　　法定代表人(签字)：_________ 法定代表人(签字)：_________

　　_________年____月____日 _________年____月____日

　　空调销售安装合同 9

　　甲方： （以下简称甲方） 甲方：

　　乙方： （以下简称乙方） 乙方：

　　根据《中华人民共和国合同法》和其他相关法律、行政法规之规定，甲、乙 双方本着*等互利、诚实信用的原则，经协商一致甲方向乙方订购 大金空调 一 批，并由乙方负责安装调试开通，同意签订如下合同条款共同遵守：

　　一、产品名称、型号、产地、数量、金额

　　二、产品质量 2 1 1 3 2 2 管

　　1、乙方供应的空调质量以上海大金产品的样本和说明书上的技术数据为标 准。质量必须符合相关国家标准，并符合国家产品质量法德有关规定。

　　2、乙方保证其供应的空调设备是全新的合格产品。乙方承诺所提供的产品 质量符合国家产品质量法要求。

　　三、交货时间

　　1、空调安装工期跟甲方装修同步配套进行。XX 年 设备安装调试工作。

　　2、合同供货范围包括了所有空调设备、技术资料、安装、安装材料、风管 等，但在执行合同过程中如发现有任何漏项和短缺，在发货清单中并未列入而且 月 日前完成空调

　　2 确实是乙方供货范围中应该有的， 并且是满足合同附件对合同设备的性能保证值 要求所必须的，均应由乙方负责将所缺的设备、技术资料、配件等补上，且不计 费用。

　　3、空调设备在安装完毕后，乙方与甲方一起进行空调调试运行验收。因空 调设备自身质量问题或安装出现差错，乙方应完全负责。乙方负责协调设备安装 及调试运行的负责人为：

　　联系方式为：

　　4、空调的安装调试由乙方负责，甲方要免费提供空调安装过程中的水、电 等必要条件及其他相应配套工作。 交货地点：

　　四、交货地点：甲方指定场地。

　　五、验收方法

　　1、货物到达目的地后，双方根据装箱单对货物的包装、外观及件数进行清 点检验。 如发现有任何不符之处经各方代表确认属乙方责任后， 由乙方处理解决。 此次验收仅是对货物的包装、外观、数量等的检验，最终质量以甲方验收合格为 准。

　　2、安装调试后对空调设备运行性能进行验收，以空调连续稳定正常运行效 果良好为准，由甲方组织各相关方参加，最终结论以各方签字确认为准。

　　3、在未征得甲方同意情况下，乙方不得擅自更换合同设备的主材、辅材的 品牌、型号等，否则甲方有权向乙方收取合同总额 20%的违约金，并由乙方无偿 调换至原品牌的规格、型号。

　　六、付款方式

　　1、设备到现场支付合同总价的 70%，空调设备安装并调试完毕甲方验收通

　　2、过后支付到合同总价的.95%，余款 5%作为质保金，保修期到期后无息返还。

　　3、每次付款前乙方必须提供符合萧山当地税务要求的发票，支付到 95%时 提供全额发票。

　　七、合同总金额

　　合同总金额为人民币（大写） ：

　　八、违约责任：

　　违约责任：

　　1、若乙方未能按合同第三条所规定的交货期交货并完成安装调试运行，乙 方按 1000 元/天向甲方支付违约金，同时甲方有权解除合同。

　　2、如乙方交付的空调不符合合同质量的约定，乙方应在甲方提出异议十五 天内给予无条件免费更换。

　　九、质量保证期

　　1、质量保证期：保修期自验收合格之日起二十四个月。乙方在接到甲方书 面通知和电话通知后 1 小时内，立即派合格的维修人员到达甲方所在地维修，直 到修复为止。

　　2、售后服务方面，乙方所坚持的原则是先解决问题，后分析责任，把用户 的损失减少到最低程度。

　　3、保修期内乙方免收配件及修理费用（非质量因素除外） ，保修期满后备品 或易损件的更换只收材料费。对同一部件连续出现二次故障的配件，由乙方免费 提供直到甲方满意。

　　十、解决合同纠纷的方式：本合同在履行过程中发生争议，由当事人双方协 商解决，协商不成，当事人双方同意由合同履行地人民法院管辖，本合同履行地 为： （￥ 元） 。

　　十一、本合同壹式玖份，甲方执陆份，乙方执叁份，同具法律效力。本合同 自双方盖章之日起生效。

　　甲 方： 乙 方： 法定代表人： 法定代表人： 委托代理人： 委托代理人：

　　签订日期：XX 年 月 日 签 订 日 期：XX 年 月 日

　　空调销售安装合同 10

　　甲方：_____________________

　　乙方：___________________

　　根据《_____》及其他有关法律、行政法规，结合本项目的实际情况，经甲、乙双方充分协商，签订本合同，共同遵守。

　　一、承包范围和内容

　　1、乙方应严格按照甲方认可的设计及以后的设计修改变更、甲方指令组织安装。

　　2、项目具体内容包括：风机盘管，主机安装、配合调试(不含主机吊装，主机基础，机械开孔及主电源部分)。

　　二、承包方式

　　本项目合同采用总包工包料(标准配件均为市场常用品牌)方式，盘管安装单价为_________元每台(含风管风口三速控制开关)，模块主机安装单价为_________元每台，按实结算(不含税)。

　　三、工期和保修

　　1、本合同签订并按合同要求款到乙方帐户后，乙方开始进行室内安装。

　　2、甲方提前通知乙方进行室内安装，室内工程工期为自乙方进场之日起7天，整个系统调试完毕时间，乙方配合装修公司进度。

　　3、由于不可抗力、或因重大设计变更导致工程量的较大增减、或甲方同意的其他原因，工期可相应顺延。

　　四、质量标准及竣工验收

　　1、本项目空调验收效果：参照舒适性空调国家标准验收。

　　2、甲方验收签字或乙方提出验收三日内甲方未提出异议，视为验收合格。

　　五、付款方式

　　1合同签订后，甲方向乙方支工程款壹万元整，乙方按甲方要求安排施工。

　　2余款工程完工一次性支付。

　　六、双方责任

　　1甲方责任：

　　（1）提供乙方施工所需场地。

　　（2）严格按合同规定的付款方式支付合同款项，如有违反，所造成的一切损失由甲方承担。

　　（3）提供系统正常运转的且能供乙方施工调试系统的水电条件。

　　（4）甲方或委托施工现场协调人员负责协调物业管理公司、装修公司及乙方相关事宜。

　　（5）如甲方要求穿梁施工、结构承重防水及与物业公司的接洽由甲方负责。

　　（6）对确认后的施工图纸、变更图纸及变更单签字。

　　（7）如甲方需设计变更，在不影响空调效果前提下，经双方协商一致，形成正式书面协议，作为合同补充部分并相应调整工程款，造价以预算书单价为准。

　　2、乙方责任：

　　（1）接受甲方的监督与管理。

　　（2）建立健全防火和施工安全等制度和措施，遵守并执行国家及市有关施工噪音、环境保护、安全施工、文明施工和夜间施工等规定。

　　（3）工程竣工后清理场地，拆除临时设施，打扫室内外卫生。

　　七、违约责任

　　1、合同签订并生效后，甲方无故不执行合同，如给乙方造成备货备料方面的损失，由甲方承担。

　　2、本合同签订生效后，甲方不按合同约定时间付款，乙方工期可相应顺延。

　　3、保修期内，如若因工程质量问题造成的直接经济损失由乙方负责。如若乙方使用材料品牌与合同附件不符，甲方有权要求更换成附件中指定品牌。

　　4、如发现安装质量问题和安装质量缺陷，乙方必须在接到甲方电话或书面通知后的8小时内派员进行维修。

　　八、其它

　　1、本合同自甲、乙双方签字盖章之日起生效;并安装完毕经甲方验收合格;保修期届满，本合同终止。

　　2、本合同一式二份，双方各持一份。

　　甲方:______________乙方：______________

　　日期:______________日期：______________

空调销售安装合同范本10份扩展阅读

空调销售安装合同范本10份（扩展1）

——空调销售安装合同 (菁华6篇)

空调销售安装合同1

　　甲方：（以下简称甲方） ，地址：

　　乙方：（以下简称乙方） ，地址：

　　根据《中华人民共和国合同法》和其他相关法律法规之规定，甲乙双方本着自愿、*等、互利、诚实、信用的原则，就甲方向乙方购买 空调一批，并由乙方负责安装调试开通，经协商一致签订如下合同共同遵守：

　　一：标的名称、型号、产地、数量、价款如下：

　　二：产品质量

　　1、乙方供应的空调产品质量以质量必须符合相关国家标准，并符合国家产品质量法有关标准。

　　2、乙方保证其供应的'空调设备为全新的合格产品。乙方承诺所提*品质量符合国家质量法要求。

　　三：交货期限

　　1、空调安装工期和甲方装修同步配套进行。本工程为包括土建和电气施工内容，所涉

　　土建和电气项目由甲方负责与其他专业协调，乙方负责提供技术要求。201 年 月 日前完成空调设备安装调试开通工作。

　　2、合同供货范围包括所有空调设备、技术资料、安装、安装材料等，但在执行合同过程中发现任何漏项或短缺，在发货清单并未列入而且确实是乙方供货范围该有的，并且是满足合同附件对合同设备保证值要求所必须的，均由乙方负责将所缺设备、技术资料、安装、安装材料等补上，且不计入费用。

　　3、空调设备在安装完毕后，乙方同甲方一起进行空调调试运行验收。因空调设备质量问题或安装等原因出现差错，由乙方完全负责。

　　4、空调的安装调试由乙方负责，甲方要免费提供空调安装过程中水、电等必要条件及其他相应配套措施。

　　四：交货地址

　　1、甲方指定地点 五：验收方法

　　1、货物到达目的地后，双方根据装箱单对货物的包装、外观和数量进行清点检验。如发现任何不符之处经双方代表确认属乙方责任后，由乙方处理解决。此次验收仅对货物的包装、外观和数量进行检验，最终质量以甲方验收合格为准。

　　2、安装调试后对空调设备运行性能进行验收，以空调连续稳定正常运行效果良好为准，由甲方组织各相关方参加，最终结论以各方签字为准。

　　3、在未征得甲方书面同意情况下，乙方不得擅自更换合同设备的主辅材料的品牌、型号等及安装工艺，负否则甲方有权向乙方收取合同金额25%的违约金，并由乙方无偿调换回原来主辅材料的品牌、型号等及安装工艺。

　　六：安全责任

　　由于空调设备安装属于专业技能操作，乙方应派有相应资质技术人员安装。如因安装期间发生的安全事故所产生的法律责任和一切费用由乙方承担。 七：付款方式

　　1、签订合同时支付合同总价的30%作为订金，即人民币（大写） 元（￥ 元 ）；

　　2、设备到达现场支付合同总价的20%，即人民币（大写）元（￥ 元 ）；

　　3、空调设备安装并调试完毕，经甲方验收合格后支付合同总价的45%，即（人民币） ）；

　　4、余款5%作为质保金，保修期到期后7天内无息返还；

　　5.、每次付款前乙方必须提供符合甲方所在地税务要求的发票，支付到95%时提供全额发票。

　　八：合同总金额

　　合同总金额人民币（大写）元（￥ 元 ）； 九：违约责任

　　1、乙方未能按照本合同的第三条规定的期限交货并完成安装调试运行，乙方按1000元∕天向甲方支付违约金，同时甲方有权解除合同。

　　2、甲方应按合同约定期限支付乙方工程及设备等款项，若逾期支付，甲方按1000元∕天向乙方支付违约金。

　　3、若乙方提供的空调设备不符合合同质量的规定，乙方应在甲方提出异议十五日内给予无条件免费更换。 十：质量保证期

　　1、质量保证期：从验收合格之日起24个月。乙方在接到甲方书面或者电话等其他通知后1个小时内，立即派遣合格维修人员达到甲方所在地维修，直至修复为止。

　　2、空调设备安装调试期间，派专业技术人员对用户免费提供技术指导、培训，直至用户全部掌握运行操作，熟悉日常保养。

　　3、保修期内由于乙方原因造成故障由乙方负责处理，由于甲方操作失误造成故障产生，乙方负责进行排查处理，但相应费用由甲方承担。

　　4、保修期满，免费上门服务只收取配件费用。对同一部件连续出现二次故障的配件，由乙方免费提供直至甲方满意。

　　5、说明书、保修单及相关产品合格证等在竣工验收时乙方交甲方签收。 十一：公证费 由提出一方承担。

　　十二：解决合同纠纷的方式

　　本合同在履行过程中产生纠纷，由双方协商解决。若不能协商解决时，应按下列第 种方式解决。

　　1、向 仲裁委员会申请仲裁。

　　2人民法院起诉。 十三：其他约定条款

　　十四：本合同壹式肆份，双方各持贰份，本合同未尽事宜，由双方另行协商并以书面形式予以补充，补充合同视为本合同不可分割部分与本合同同具法律效力。本合同自双方签字盖章之起生效。

　　甲方： 乙方：

　　签字（盖章） 签字（盖章）

　　银行账号：银行账号：

　　签约日期：签约日期：

空调销售安装合同2

　　甲方：

　　乙方：

　　根据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》

　　等有关法律、法规的规定，甲乙双方在*等、自愿、协商一致的基础上，就乙方为甲方销售及安装空调设施设备事宜，达成如下协议：

　　第一条、工程项目概况：

　　1．工程名称：

　　2．工程地点：

　　3．承包范围和内容：

　　本工程乙方负责美的中央空调系统的安装、调试达到正常运行标准。

　　4.工程期限：自乙方进入施工场地后内完成空调系统的安装调试，并达到正常运行标准。

　　第二条工程质量要求：

　　本工程达到：《采暖、通风与空调工程施工质量验收规范

　　GB50243一20xx》标准。空调设备满足系统安全使用要求，外形美观，走管、走线合理规范。

　　第三条工程价款：

　　本合同项下的工程总金额为 元，大写： 元整。该款项以甲方确认的中央空调施工预算清单的内容为依据。在施工、安装、调试过程中因甲方要求增加的工程项目，按双方协商的价款予以结算。

　　第四条工程价款的支付方式：

　　1、本合同签订的当日，甲方向乙方支付工程价款总额 %的工程款即 元；

　　2、乙方的室内、室外机组进入施工现场当日，甲方向乙方支付工程价总额 %的工程款即元。

　　3、乙方在中央空调设备安装完毕并调试正常运行后，甲方向乙方支付工程价款总额 %的工程款即 元。

　　第五条保修条款

　　本合同约定的质量保修范围仅指空调主机设备（人为因素除外）。质量保修期从中央空调设备安装完毕并试正常运行之日起计算，保修期为 月。

　　保修期内因甲方工作人员操作失误及甲方其他人为因素导致中央空调设施设备出现事故，乙方只提供免费维修义务，所需更换的材料费用由甲方承担。

　　第六条甲方的权利义务：

　　1、甲方在乙方进入场地前三日内提供施工所需的场地；

　　2、甲方向乙方免费提供施工所需用水、电、热力、电讯等施工条件，并保证乙方施工期间的正常合理需要；

　　3、甲方协调施工场地内各交叉作业施工单位之间的关系，保证乙方按合同约定顺利施工，如因甲方不能及时有效协调各交叉作业施工单位之间的关系，导致乙方不能施工的，工期顺延；

　　4、甲方应在本合同生效后，在具备安装空调设施条件下，提前7日内书面通知乙方进入工地施工；

　　5、甲方指派 为施工现场甲方施工代表，其职权为代表甲方传达相关指令、通知；办理施工过程中的经济签证、变更设计；签署施工过程中相关工程进度表；协调本工程现场及外部关系，以及其他代表甲方的事项等，如 不在施工现场，甲方同意由 、签署乙方提供的与施工相关的资料、文件、通知、工程进度表等，协调本工程现场及外部关系；

　　6、甲方应对乙方提供的中央空调施工图纸及预算清单等进行审核，并书面予以确认，并向乙方进行技术交底；

　　7、工程未经验收，甲方提前使用或擅自动用设备，由此而发生的质量问题，经济损失由甲方承担责任。

　　8、甲方在施工现场免费提供临时库房，用于乙方材料及设备存放。

　　9、乙方在空调系统安装完毕后通知甲方，甲方应在接到乙方的通知后十五日内组织人员对空调系统进行调试验收，逾期不进行调试验收的，视为乙方的空调系统调试验收合格。

　　第七条乙方权利义务;

　　1、严格按照施工图纸及设计使用要求进行施工；

　　2、乙方施工完毕交付甲方全套的设备资料、并负责免费培

　　训业主指定的操作人员，达到熟练上岗操作；

　　3、施工现场文明施工、挂牌上岗、着装整齐；

　　4、如果施工过程中甲方要求除合同以外的其它施工项目内容，按合同单价或经济签证增加的工程量支付给乙方相应工程款项；

　　5、乙方进场后须听从甲方的合理安排，接收业主管理的监督，进场的各种手续需备齐。

　　第八条由于以下原因造成工期延误，工期相应顺延：

　　1、 甲方不能按本合同条款的约定提供开工条件；

　　2、 工程量变化和设计变更；

　　3、 一周内，非乙方原因停水、停电、停气造成停工累计超过8小时；

　　4、 工程款未按时支付

　　5、 不可抗力；

　　6、 其他非乙方原因的停工。

　　乙方在以上情况发生后3日内，将延误的内容和因此发生的追加合同价款向甲方或甲方代表提出报告，甲方或甲方代表收到报告后3日内予以确认、答复，逾期不予答复，乙方可视为延期及要求已被确认。

　　第九条设计变更

　　1、甲方变更设计，应在该项工程施工前15天通知乙方；

　　2、对于乙方已经施工的工程，因甲方设计变更造成乙方材料、设备积压，甲方应全额承担乙方因设计变更造成的积压材料、设备款项。由于甲方设计变更造成乙方返工，工期相应顺延，因返工所需的材料、设备、人工费、运费等应全额追加为合同价款，因此给乙方造成的损失，由甲方承担。

　　3、所有设计变更，双方均应办理变更洽商签证。

　　第十条违约责任

　　1、甲方应按本合同约定的期限足额支付相应的工程款项，如逾期支付，每逾期一天按该期应付款项总额万分之五承担违约金。

　　2、如因甲方原因造成工程中途停工或使用功能变更，甲方应按 元/天支付乙方停工费用；如需乙方返工，甲方应以经济签证的方式另行核算工作量并增加工程价款；如给乙方造成材料设备倒运，甲方应支付相关的运输费用。

　　3、本合同约定的空调安装施工项目，未经乙方安装调试完毕并达到正常运行时，甲方或甲方工作人员提前使用或擅自动用设备，导致发生质量问题，甲方应对该损失承担全部责任。

　　4、乙方如不能按本协议约定的期限内完工，应按剩余工程价款总额日万分之五承担违约金。

　　5、本合同生效后，因甲方原因导致本合同不能履行或不能全部履行的，乙方有权单方面解除本合同，甲方应按本合同价款总额30%承担违约金。

　　6、本合同生效后，甲方在 个月内不通知乙方进场施工，视为甲方不履行本合同，甲方应按本合同价款总额30%承担违约金。

　　第十一条因发生不可抗力因素导致工程无法按时完工，甲乙双方不承担违约责任，双方就后续事宜协商处理。

　　第十二条解决合同纠纷的方式：执行本合同发生争议，由当事人双方协商解决，如协商不成，可提交乙方所在地人民法院管辖。

　　第十三条、本合同未尽事宜，双方可通过签订补充协议的方式予以完善，补充协议与本合同具有同等法律效力。

　　第十四条本合同自双方签字盖章之日起成立，自乙方收到甲方支付的首付款后具有法律效力。本合同一式肆份，甲乙双方执二份。

　　甲方印章： 乙方印章：

　　甲方负责人： 乙方负责人：

　　联系方式： 联系方式：

　　签订日期： 年 月 日 签订日期： 年 月 日

空调销售安装合同3

　　业 主： (以下简称甲方)

　　施工单位： (以下简称乙方)

　　根据《中华人民共和国合同法》等有关法律，法规的规定，在*等、自愿的基础上，甲乙双方就甲方向乙方购买并由乙方安装中央空调工程达成如下协议：

　　第一条 甲方订购产品规格型号及数量

　　第二条 工程承包范围、内容及承包方式

　　第三条 产品的运输方式、到货地点、交货方法和费用负担：

　　1、 运输方式：乙方汽车运输至甲方指定地点.

　　2、 交货地点：工地现场。

　　第四条 产品的安装、调试、验收：

　　乙方负责产品的安装、调试。甲乙双方商定： 年 月 日之前，乙方派出工程技术及施工人员到达工地现场开始安装施工，乙方全部工程的完工与甲方装修工程完工同时进行，所需设备均按双方约定时间进场到位。施工工程费用及施工人员日常费用由乙方承担。

　　第五条 价款、结算方式及期限：

　　1、 本工程合同协议价为人民币:113000.00元 (大写：壹拾壹万叁仟元整)。(备注：本合同价款不含税金，如产生税金由甲方承担)。

　　2、 乙方设备运到施工现场，经甲方确认后，甲方当日支付人民币56500.00元 (大写：伍万陆仟伍佰元整)。

　　3、 乙方室内工程安装完毕，甲方当日支付乙方工程款人民币45200.00元(大写：肆万伍仟贰佰元整)。

　　4、 剩余工程款11300.00元(大写：壹万壹仟叁佰元整)到 年 月 日结清。

　　5、 甲方未全额支付合同总价款，工程材料及设备权所有权属乙方。

　　第六条 违约现任

　　一、 乙方责任：

　　1、 如果乙方未按合同规定时间交货，每迟交一天，乙方应向甲方支付价款总额1‰的违约金，但违约金总额不得超过价款总额的20%。如乙方在达到此限额后仍不能交货，甲方可考虑终止合同，因此造成甲方的损失由乙方承担。甲方认可的除外。

　　2、 由于安装不合质量要求，造成的责任由乙方负责。

　　二、 甲方责任：

　　1、 甲方中途退货，应向乙方偿付合同款总额的20%的违约金。

　　2、 甲方未能按合同规定时间支付工程款，每迟一天，甲方应向乙方支付合同款总额的1‰的违约金，但违约金额不超过合同款总额的20%。

　　3、 如甲方在达到此限额后仍不能付款，乙方有权终止合同，按有关法律规定处理。

　　4、 甲方如需调整产品型号，应及时通知乙方，并承担乙方重复运输、保管、材料损失等有关费用。

　　5、 由于甲方原因造成不能按期完工，其责任由甲方承担，而且工期顺延。

　　第七条 工程验收

　　1、 工程完工后，乙方通知甲方进行调试验收;

　　2、 甲方在得到乙方验收通知后3日内进行验收，逾期则视为工程验收合格;

　　第八条 产品质量及工程保用

　　1、设备质保期按设备厂家承诺时间为限：乙方所安装的工程从调试验收合格之日起十二个月为工程安装质量维保期。

　　2、在保用期内若因工程本身质量事故，由乙方负责综合维修，费用由乙方负担。若因甲方操作失误而造成事故，乙方负责排除，但一切费用由甲方负责。

　　3、工程未经验收，甲方提前使用或擅自动用，视同验收合格且由此发生的.质量或其它问题，由甲方承担责任。

　　4、安装工程如发生故障，乙方在接到甲方通知24小时内作出回复并立即派出技术人员到现场维修。对保用期后的所有零备件及服务费用，乙方应给予优惠。

　　第九条 仲裁

　　因执行本合同所发生的或者与本合同有关的一切争执，由签约双方友好协商解决;如双方经协商后仍不能解决时，提交达州仲裁委员会仲裁。按照申请仲裁时现行有效的仲裁规则进行仲裁。仲裁裁决是终局的，对双方均有约束力，仲裁费用由败方负担。

　　第十条 合同生效

　　本合同一式二份，甲方执一份，乙方执一份，自双方签字之日起生效。

　　甲方(公章)：_________ 乙方(公章)：_________

　　法定代表人(签字)：_________ 法定代表人(签字)：_________

　　_________年____月____日 _________年____月____日

空调销售安装合同4

　　甲方：______________

　　乙方：______________

　　根据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》等有关法律、法规的规定，甲乙双方在*等、自愿、协商一致的基础上，就乙方为甲方销售及安装空调设施设备事宜，达成如下协议：

　　第一条工程项目概况：

　　1.工程名称：______________

　　2.工程地点：______________

　　3.承包范围和内容：本工程乙方负责_______中央空调系统的安装、调试达到正常运行标准。

　　4.工程期限：自乙方进入施工场地后_______内完成空调系统的安装调试，并达到正常运行标准。

　　第二条工程质量要求：

　　本工程达到：《采暖、通风与空调工程施工质量验收规范GB50243一20____》标准。空调设备满足系统安全使用要求，外形美观，走管、走线合理规范。

　　第三条工程价款：

　　本合同项下的工程总金额为_______元，大写：_______元整。该款项以甲方确认的中央空调施工预算清单的内容为依据。在施工、安装、调试过程中因甲方要求增加的工程项目，按双方协商的价款予以结算。

　　第四条工程价款的支付方式：

　　1、本合同签订的当日，甲方向乙方支付工程价款总额_______%的工程款即_______元;

　　2、乙方的室内、室外机组进入施工现场当日，甲方向乙方支付工程价总额_______%的工程款即_______元。

　　3、乙方在中央空调设备安装完毕并调试正常运行后，甲方向乙方支付工程价款总额_______%的工程款即_______元。

　　第五条保修条款：

　　本合同约定的质量保修范围仅指空调主机设备(人为因素除外)。质量保修期从中央空调设备安装完毕并试正常运行之日起计算，保修期为_______月。

　　保修期内因甲方工作人员操作失误及甲方其他人为因素导致中央空调设施设备出现事故，乙方只提供免费维修义务，所需更换的材料费用由甲方承担。

　　第六条甲方的权利义务：

　　1、甲方在乙方进入场地前三日内提供施工所需的场地;

　　2、甲方向乙方免费提供施工所需用水、电、热力、电讯等施工条件，并保证乙方施工期间的正常合理需要;

　　3、甲方协调施工场地内各交叉作业施工单位之间的关系，保证乙方按合同约定顺利施工，如因甲方不能及时有效协调各交叉作业施工单位之间的关系，导致乙方不能施工的，工期顺延;

　　4、甲方应在本合同生效后，在具备安装空调设施条件下，提前7日内书面通知乙方进入工地施工;

　　5、甲方指派_______为施工现场甲方施工代表，其职权为代表甲方传达相关指令、通知;办理施工过程中的经济签证、变更设计;签署施工过程中相关工程进度表;协调本工程现场及外部关系，以及其他代表甲方的事项等，如_______不在施工现场，甲方同意由_______、_______签署乙方提供的'与施工相关的资料、文件、通知、工程进度表等，协调本工程现场及外部关系;

　　6、甲方应对乙方提供的中央空调施工图纸及预算清单等进行审核，并书面予以确认，并向乙方进行技术交底;

　　7、工程未经验收，甲方提前使用或擅自动用设备，由此而发生的质量问题，经济损失由甲方承担责任。

　　8、甲方在施工现场免费提供临时库房，用于乙方材料及设备存放。

　　9、乙方在空调系统安装完毕后通知甲方，甲方应在接到乙方的通知后十五日内组织人员对空调系统进行调试验收，逾期不进行调试验收的，视为乙方的空调系统调试验收合格。

　　第七条乙方权利义务：

　　1、严格按照施工图纸及设计使用要求进行施工;

　　2、乙方施工完毕交付甲方全套的设备资料、并负责免费培训业主指定的操作人员，达到熟练上岗操作;

　　3、施工现场文明施工、挂牌上岗、着装整齐;

　　4、如果施工过程中甲方要求除合同以外的其它施工项目内容，按合同单价或经济签证增加的工程量支付给乙方相应工程款项;

　　5、乙方进场后须听从甲方的合理安排，接收业主管理的监督，进场的各种手续需备齐。

　　第八条由于以下原因造成工期延误，工期相应顺延：

　　1、甲方不能按本合同条款的约定提供开工条件;

　　2、工程量变化和设计变更;

　　3、一周内，非乙方原因停水、停电、停气造成停工累计超过8小时;

　　4、工程款未按时支付

　　5、不可抗力;

　　6、其他非乙方原因的停工。

　　乙方在以上情况发生后3日内，将延误的内容和因此发生的_______追加合同价款向甲方或甲方代表提出报告，甲方或甲方代表收到报告后3日内予以确认、答复，逾期不予答复，乙方可视为延期及要求已被确认。

　　第九条设计变更

　　1、甲方变更设计，应在该项工程施工前15天通知乙方;

　　2、对于乙方已经施工的工程，因甲方设计变更造成乙方材料、设备积压，甲方应全额承担乙方因设计变更造成的积压材料、设备款项。由于甲方设计变更造成乙方返工，工期相应顺延，因返工所需的材料、设备、人工费、运费等应全额追加为合同价款，因此给乙方造成的损失，由甲方承担。

　　3、所有设计变更，双方均应办理变更洽商签证。

　　第十条违约责任

　　1、甲方应按本合同约定的期限足额支付相应的工程款_______项，如逾期支付，每逾期一天按该期应付款项总额万分之五承担违约金。

　　2、如因甲方原因造成工程中途停工或使用功能变更，甲方应按_______元/天支付乙方停工费用;如需乙方返工，甲方应以经济签证的方式另行核算工作量并增加工程价款;如给乙方造成材料设备倒运，甲方应支付相关的运输费用。

　　3、本合同约定的空调安装施工项目，未经乙方安装调试完毕并达到正常运行时，甲方或甲方工作人员提前使用或擅自动用设备，导致发生质量问题，甲方应对该损失承担全部责任。

　　4、乙方如不能按本协议约定的期限内完工，应按剩余工程价款总额日万分之五承担违约金。

　　5、本合同生效后，因甲方原因导致本合同不能履行或不能全部履行的，乙方有权单方面解除本合同，甲方应按本合同价款总额30%承担违约金。

　　6、本合同生效后，甲方在_______个月内不通知乙方进场施工，视为甲方不履行本合同，甲方应按本合同价款总额30%承担违约金。

　　第十一条因发生不可抗力因素导致工程无法按时完工，甲乙双方不承担违约责任，双方就后续事宜协商处理。

　　第十二条解决合同纠纷的方式：执行本合同发生争议，由当事人双方协商解决，如协商不成，可提交乙方所在地人民法院管辖。

　　第十三条本合同未尽事宜，双方可通过签订补充协议的方式予以完善，补充协议与本合同具有同等法律效力。

　　第十四条本合同自双方签字盖章之日起成立，自乙方收到甲方支付的首付款后具有法律效力。本合同一式肆份，甲乙双方执二份。

　　甲方印章：______________乙方印章：______________

　　甲方负责人：____________乙方负责人：____________

　　联系方式：______________联系方式：______________

　　签订日期：_______年_______月_______日

空调销售安装合同5

　　甲方：_______工程有限公司

　　乙方：___________________

　　根据《中华人民共和国合同法》及其他有关法律、行政法规，结合本项目的实际情况，经甲、乙双方充分协商，签订本合同，共同遵守。

　　一、承包范围和内容

　　1、乙方应严格按照甲方认可的设计及以后的设计修改变更、甲方指令组织安装。

　　2、项目具体内容包括：风机盘管，主机安装、配合调试(不含主机吊装，主机基础，机械开孔及主电源部分)。

　　二、承包方式

　　本项目合同采用总包工包料(标准配件均为市场常用品牌)方式，盘管安装单价为2000元每台(含风管风口三速控制开关)，模块主机安装单价为2000元每台，按实结算(不含税)。

　　三、工期和保修

　　1本合同签订并按合同要求款到乙方帐户后，乙方开始进行室内安装。

　　2甲方提前通知乙方进行室内安装，室内工程工期为自乙方进场之日起7天，整个系统调试完毕时间，乙方配合装修公司进度。

　　3由于不可抗力、或因重大设计变更导致工程量的较大增减、或甲方同意的其他原因，工期可相应顺延。

　　4本项目保修期为系统自竣工日期起系统壹年。保修期内，如发现安装质量问题和安装质量缺陷，乙方须在接到甲方电话或书面通知后的8小时内派员进行免费维修。

　　四、质量标准及竣工验收

　　1本项目空调验收效果：参照舒适性空调国家标准验收。

　　2甲方验收签字或乙方提出验收三日内甲方未提出异议，视为验收合格。

　　五、付款方式

　　1合同签订后，甲方向乙方支工程款壹万元整，乙方按甲方要求安排施工。

　　2余款工程完工一次性支付。

　　六、双方责任

　　1甲方责任：

　　1.1提供乙方施工所需场地。

　　1.2严格按合同规定的付款方式支付合同款项，如有违反，所造成的一切损失由甲方承担。

　　1.3提供系统正常运转的且能供乙方施工调试系统的水电条件。

　　1.4甲方或委托施工现场协调人员负责协调物业管理公司、装修公司及乙方相关事宜。

　　1.5如甲方要求穿梁施工、结构承重防水及与物业公司的接洽由甲方负责。

　　1.6对确认后的施工图纸、变更图纸及变更单签字。

　　1.7如甲方需设计变更，在不影响空调效果前提下，经双方协商一致，形成正式书面协议，作为合同补充部分并相应调整工程款，造价以预算书单价为准。

　　2乙方责任：

　　2.1接受甲方的监督与管理。

　　2.2建立健全防火和施工安全等制度和措施，遵守并执行国家及市有关施工噪音、环境保护、安全施工、文明施工和夜间施工等规定。

　　2.3工程竣工后清理场地，拆除临时设施，打扫室内外卫生。

　　七、违约责任

　　1合同签订并生效后，甲方无故不执行合同，如给乙方造成备货备料方面的损失，由甲方承担。

　　2本合同签订生效后，甲方不按合同约定时间付款，乙方工期可相应顺延。

　　3保修期内，如若因工程质量问题造成的直接经济损失由乙方负责。如若乙方使用材料品牌与合同附件不符，甲方有权要求更换成附件中指定品牌。

　　4如发现安装质量问题和安装质量缺陷，乙方必须在接到甲方电话或书面通知后的8小时内派员进行维修。

　　八、其它

　　1本合同自甲、乙双方签字盖章之日起生效;并安装完毕经甲方验收合格;保修期届满，本合同终止。

　　2本合同一式二份，双方各持一份。

　　甲方:______________乙方：______________

　　日期:______________日期：______________

空调销售安装合同6

　　甲方： （以下简称甲方） 甲方：

　　乙方： （以下简称乙方） 乙方：

　　根据《中华人民共和国合同法》和其他相关法律、行政法规之规定，甲、乙 双方本着*等互利、诚实信用的原则，经协商一致甲方向乙方订购 大金空调 一 批，并由乙方负责安装调试开通，同意签订如下合同条款共同遵守：

　　一、产品名称、型号、产地、数量、金额

　　二、产品质量 2 1 1 3 2 2 管

　　1、乙方供应的空调质量以上海大金产品的样本和说明书上的技术数据为标 准。质量必须符合相关国家标准，并符合国家产品质量法德有关规定。

　　2、乙方保证其供应的空调设备是全新的合格产品。乙方承诺所提供的产品 质量符合国家产品质量法要求。

　　三、交货时间

　　1、空调安装工期跟甲方装修同步配套进行。XX 年 设备安装调试工作。

　　2、合同供货范围包括了所有空调设备、技术资料、安装、安装材料、风管 等，但在执行合同过程中如发现有任何漏项和短缺，在发货清单中并未列入而且 月 日前完成空调

　　2 确实是乙方供货范围中应该有的， 并且是满足合同附件对合同设备的性能保证值 要求所必须的，均应由乙方负责将所缺的设备、技术资料、配件等补上，且不计 费用。

　　3、空调设备在安装完毕后，乙方与甲方一起进行空调调试运行验收。因空 调设备自身质量问题或安装出现差错，乙方应完全负责。乙方负责协调设备安装 及调试运行的负责人为：

　　联系方式为：

　　4、空调的安装调试由乙方负责，甲方要免费提供空调安装过程中的水、电 等必要条件及其他相应配套工作。 交货地点：

　　四、交货地点：甲方指定场地。

　　五、验收方法

　　1、货物到达目的地后，双方根据装箱单对货物的包装、外观及件数进行清 点检验。 如发现有任何不符之处经各方代表确认属乙方责任后， 由乙方处理解决。 此次验收仅是对货物的包装、外观、数量等的检验，最终质量以甲方验收合格为 准。

　　2、安装调试后对空调设备运行性能进行验收，以空调连续稳定正常运行效 果良好为准，由甲方组织各相关方参加，最终结论以各方签字确认为准。

　　3、在未征得甲方同意情况下，乙方不得擅自更换合同设备的主材、辅材的 品牌、型号等，否则甲方有权向乙方收取合同总额 20%的违约金，并由乙方无偿 调换至原品牌的规格、型号。

　　六、付款方式

　　1、设备到现场支付合同总价的 70%，空调设备安装并调试完毕甲方验收通

　　2、过后支付到合同总价的95%，余款 5%作为质保金，保修期到期后无息返还。

　　3、每次付款前乙方必须提供符合萧山当地税务要求的发票，支付到 95%时 提供全额发票。

　　七、合同总金额

　　合同总金额为人民币（大写） ：

　　八、违约责任：

　　违约责任：

　　1、若乙方未能按合同第三条所规定的交货期交货并完成安装调试运行，乙 方按 1000 元/天向甲方支付违约金，同时甲方有权解除合同。

　　2、如乙方交付的空调不符合合同质量的约定，乙方应在甲方提出异议十五 天内给予无条件免费更换。

　　九、质量保证期

　　1、质量保证期：保修期自验收合格之日起二十四个月。乙方在接到甲方书 面通知和电话通知后 1 小时内，立即派合格的维修人员到达甲方所在地维修，直 到修复为止。

　　2、售后服务方面，乙方所坚持的原则是先解决问题，后分析责任，把用户 的损失减少到最低程度。

　　3、保修期内乙方免收配件及修理费用（非质量因素除外） ，保修期满后备品 或易损件的更换只收材料费。对同一部件连续出现二次故障的配件，由乙方免费 提供直到甲方满意。

　　十、解决合同纠纷的方式：本合同在履行过程中发生争议，由当事人双方协 商解决，协商不成，当事人双方同意由合同履行地人民法院管辖，本合同履行地 为： （￥ 元） 。

　　十一、本合同壹式玖份，甲方执陆份，乙方执叁份，同具法律效力。本合同 自双方盖章之日起生效。

　　甲 方： 乙 方： 法定代表人： 法定代表人： 委托代理人： 委托代理人：

　　签订日期：XX 年 月 日 签 订 日 期：XX 年 月 日

空调销售安装合同范本10份（扩展2）

——空调销售安装合同菁选

空调销售安装合同

　　随着法律观念的日渐普及，合同的法律效力与日俱增，签订合同是为了保障双方的利益，避免不必要的争端。那么问题来了，到底应如何拟定合同呢？下面是小编收集整理的空调销售安装合同，希望对大家有所帮助。

空调销售安装合同1

　　甲方：(以下简称甲方)，地址：

　　乙方：(以下简称乙方)，地址：

　　根据《中华人民共和国合同法》和其他相关法律法规之规定，甲乙双方本着自愿、*等、互利、诚实、信用的原则，就甲方向乙方购买空调一批，并由乙方负责安装调试开通，经协商一致签订如下合同共同遵守：

　　一：标的名称、型号、产地、数量、价款如下：

　　注：1、格力空调包修6年，免安装费。

　　2、隐蔽工作工期7天

　　3、现货

　　4、实际价格以最终项目工程登录为准。

　　二：产品质量

　　1、乙方供应的空调产品质量以空调的样品和说明书的技术数据为标准。质量必须符合相关国家标准，并符合国家产品质量法有关标准。

　　2、乙方保证其供应的空调设备为全新的合格产品。乙方承诺所提**品质量符合国家质量法要求。

　　三：交货期限

　　空调安装工期和甲方装修同步配套进行。本工程为包括土建和电气施工内容，所涉土建和电气项目由甲方负责与其他专业协调，乙方负责提供技术要求。201年月日前完成空调设备安装调试开通工作。合同供货范围包括所有空调设备、技术资料、安装、安装材料等，但在执行合同过程中发现任何漏项或短缺，在发货清单并未列入而且确实是乙方供货范围该有的，并且是满足合同附件对合同设备保证值要求所必须的，均由乙方负责将所缺设备、技术资料、安装、安装材料等补上，且不计入费用。空调设备在安装完毕后，乙方同甲方一起进行空调调试运行验收。因空调设备质量问题或安装等原因出现差错，由乙方完全负责。空调的安装调试由乙方负责，甲方要免费提供空调安装过程中水、电等必要条件及其他相应配套措施。

　　四：交货地址

　　甲方指定地点

　　五：验收方法

　　货物到达目的地后，双方根据装箱单对货物的包装、外观和数量进行清点检验。如发现任何不符之处经双方代表确认属乙方责任后，由乙方处理解决。此次验收仅对货物的包装、外观和数量进行检验，最终质量以甲方验收合格为准。安装调试后对空调设备运行性能进行验收，以空调连续稳定正常运行效果良好为准，由甲方组织各相关方参加，最终结论以各方签字为准。在未征得甲方书面同意情况下，乙方不得擅自更换合同设备的.主辅材料的品牌、型号等及安装工艺，负否则甲方有权向乙方收取合同金额25%的违约金，并由乙方无偿调换回原来主辅材料的品牌、型号等及安装工艺。

　　六：安全责任

　　由于空调设备安装属于专业技能操作，乙方应派有相应资质技术人员安装。如因安装期间发生的安全事故所产生的法律责任和一切费用由乙方承担。

　　七：付款方式

　　1、签订合同时支付合同总价的30%作为订金，即人民币(大写)元(元);

　　2、设备到达现场支付合同总价的20%，即人民币(大写)元(元);

　　3、空调设备安装并调试完毕，经甲方验收合格后支付合同总价的45%，即(人民币)元(元);

　　4、余款5%作为质保金，保修期到期后7天内无息返还;

　　5.、每次付款前乙方必须提供符合甲方所在地税务要求的发票，支付到95%时提供全额发票。

　　八：合同总金额

　　合同总金额人民币(大写)元(元);

　　九：违约责任

　　乙方未能按照本合同的第三条规定的期限交货并完成安装调试运行，乙方按1000元∕天向甲方支付违约金，同时甲方有权解除合同。甲方应按合同约定期限支付乙方工程及设备等款项，若逾期支付，甲方按1000元∕天向乙方支付违约金。若乙方提供的空调设备不符合合同质量的规定，乙方应在甲方提出异议十五日内给予无条件免费更换。

　　十：质量保证期

　　质量保证期：从验收合格之日起24个月。乙方在接到甲方书面或者电话等其他通知后1个小时内，立即派遣合格维修人员达到甲方所在地维修，直至修复为止。空调设备安装调试期间，派专业技术人员对用户免费提供技术指导、培训，直至用户全部掌握运行操作，熟悉日常保养。保修期内由于乙方原因造成故障由乙方负责处理，由于甲方操作失误造成故障产生，乙方负责进行排查处理，但相应费用由甲方承担。保修期满，免费上门服务只收取配件费用。对同一部件连续出现二次故障的配件，由乙方免费提供直至甲方满意。说明书、保修单及相关产品合格证等在竣工验收时乙方交甲方签收。

　　十一：公证费由提出一方承担。

　　十二：解决合同纠纷的方式

　　本合同在履行过程中产生纠纷，由双方协商解决。若不能协商解决时，应按下列第种方式解决。

　　1、向仲裁委员会申请仲裁。

　　2、向合同履行地人民法院起诉。

　　十三：其他约定条款

　　十四：本合同壹式肆份，双方各持贰份，本合同未尽事宜，由双方另行协商并以书面形式予以补充，补充合同视为本合同不可分割部分与本合同同具法律效力。本合同自双方签字盖章之起生效。

　　甲方(公章)：_________乙方(公章)：_________

　　法定代表人(签字)：_________法定代表人(签字)：_________

　　_________年____月____日_________年____月____日

空调销售安装合同2

　　业 主： (以下简称甲方)

　　施工单位： (以下简称乙方)

　　根据《中华人民共和国合同法》等有关法律，法规的规定，在*等、自愿的基础上，甲乙双方就甲方向乙方购买并由乙方安装中央空调工程达成如下协议：

　　第一条 甲方订购产品规格型号及数量

　　第二条 工程承包范围、内容及承包方式

　　第三条 产品的运输方式、到货地点、交货方法和费用负担：

　　1、 运输方式：乙方汽车运输至甲方指定地点.

　　2、 交货地点：工地现场。

　　第四条 产品的安装、调试、验收：

　　乙方负责产品的安装、调试。甲乙双方商定： 年 月 日之前，乙方派出工程技术及施工人员到达工地现场开始安装施工，乙方全部工程的完工与甲方装修工程完工同时进行，所需设备均按双方约定时间进场到位。施工工程费用及施工人员日常费用由乙方承担。

　　第五条 价款、结算方式及期限：

　　1、 本工程合同协议价为人民币:113000.00元 (大写：壹拾壹万叁仟元整)。(备注：本合同价款不含税金，如产生税金由甲方承担)。

　　2、 乙方设备运到施工现场，经甲方确认后，甲方当日支付人民币56500.00元 (大写：伍万陆仟伍佰元整)。

　　3、 乙方室内工程安装完毕，甲方当日支付乙方工程款人民币45200.00元(大写：肆万伍仟贰佰元整)。

　　4、 剩余工程款11300.00元(大写：壹万壹仟叁佰元整)到 年 月 日结清。

　　5、 甲方未全额支付合同总价款，工程材料及设备权所有权属乙方。

　　第六条 违约现任

　　一、 乙方责任：

　　1、 如果乙方未按合同规定时间交货，每迟交一天，乙方应向甲方支付价款总额1‰的违约金，但违约金总额不得超过价款总额的20%。如乙方在达到此限额后仍不能交货，甲方可考虑终止合同，因此造成甲方的损失由乙方承担。甲方认可的除外。

　　2、 由于安装不合质量要求，造成的责任由乙方负责。

　　二、 甲方责任：

　　1、 甲方中途退货，应向乙方偿付合同款总额的20%的`违约金。

　　2、 甲方未能按合同规定时间支付工程款，每迟一天，甲方应向乙方支付合同款总额的1‰的违约金，但违约金额不超过合同款总额的20%。

　　3、 如甲方在达到此限额后仍不能付款，乙方有权终止合同，按有关法律规定处理。

　　4、 甲方如需调整产品型号，应及时通知乙方，并承担乙方重复运输、保管、材料损失等有关费用。

　　5、 由于甲方原因造成不能按期完工，其责任由甲方承担，而且工期顺延。

　　第七条 工程验收

　　1、 工程完工后，乙方通知甲方进行调试验收;

　　2、 甲方在得到乙方验收通知后3日内进行验收，逾期则视为工程验收合格;

　　第八条 产品质量及工程保用

　　1、设备质保期按设备厂家承诺时间为限：乙方所安装的工程从调试验收合格之日起十二个月为工程安装质量维保期。

　　2、在保用期内若因工程本身质量事故，由乙方负责综合维修，费用由乙方负担。若因甲方操作失误而造成事故，乙方负责排除，但一切费用由甲方负责。

　　3、工程未经验收，甲方提前使用或擅自动用，视同验收合格且由此发生的质量或其它问题，由甲方承担责任。

　　4、安装工程如发生故障，乙方在接到甲方通知24小时内作出回复并立即派出技术人员到现场维修。对保用期后的所有零备件及服务费用，乙方应给予优惠。

　　第九条 仲裁

　　因执行本合同所发生的或者与本合同有关的一切争执，由签约双方友好协商解决;如双方经协商后仍不能解决时，提交达州仲裁委员会仲裁。按照申请仲裁时现行有效的仲裁规则进行仲裁。仲裁裁决是终局的，对双方均有约束力，仲裁费用由败方负担。

　　第十条 合同生效

　　本合同一式二份，甲方执一份，乙方执一份，自双方签字之日起生效。

　　甲方(公章)：_________ 乙方(公章)：_________

　　法定代表人(签字)：_________ 法定代表人(签字)：_________

　　_________年____月____日 _________年____月____日

空调销售安装合同3

　　甲方：

　　乙方：

　　根据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》

　　等有关法律、法规的规定，甲乙双方在*等、自愿、协商一致的基础上，就乙方为甲方销售及安装空调设施设备事宜，达成如下协议：

　　第一条、工程项目概况：

　　1．工程名称：

　　2．工程地点：

　　3．承包范围和内容：

　　本工程乙方负责美的中央空调系统的安装、调试达到正常运行标准。

　　4. 工程期限：自乙方进入施工场地后 内完成空调系统的安装调试，并达到正常运行标准。

　　第二条 工程质量要求：

　　本工程达到：《采暖、通风与空调工程施工质量验收规范

　　GB50243一20xx》标准。空调设备满足系统安全使用要求，外形美观，走管、走线合理规范。

　　第三条 工程价款：

　　本合同项下的工程总金额为 元，大写： 元整。该款项以甲方确认的中央空调施工预算清单的内容为依据。在施工、安装、调试过程中因甲方要求增加的工程项目，按双方协商的价款予以结算。

　　第四条 工程价款的支付方式：

　　1、本合同签订的当日，甲方向乙方支付工程价款总额 %的工程款即 元；

　　2、乙方的室内、室外机组进入施工现场当日，甲方向乙方支付工程价总额 %的'工程款即元。

　　3、乙方在中央空调设备安装完毕并调试正常运行后，甲方向乙方支付工程价款总额 %的工程款即 元。

　　第五条 保修条款

　　本合同约定的质量保修范围仅指空调主机设备（人为因素除外）。质量保修期从中央空调设备安装完毕并试正常运行之日起计算，保修期为 月。

　　保修期内因甲方工作人员操作失误及甲方其他人为因素导致中央空调设施设备出现事故，乙方只提供免费维修义务，所需更换的材料费用由甲方承担。

　　第六条 甲方的权利义务：

　　1、甲方在乙方进入场地前三日内提供施工所需的场地；

　　2、甲方向乙方免费提供施工所需用水、电、热力、电讯等施工条件，并保证乙方施工期间的正常合理需要；

　　3、甲方协调施工场地内各交叉作业施工单位之间的关系，保证乙方按合同约定顺利施工，如因甲方不能及时有效协调各交叉作业施工单位之间的关系，导致乙方不能施工的，工期顺延；

　　4、甲方应在本合同生效后，在具备安装空调设施条件下，提前7日内书面通知乙方进入工地施工；

　　5、甲方指派 为施工现场甲方施工代表，其职权为代表甲方传达相关指令、通知；办理施工过程中的经济签证、变更设计；签署施工过程中相关工程进度表；协调本工程现场及外部关系，以及其他代表甲方的事项等，如 不在施工现场，甲方同意由 、 签署乙方提供的与施工相关的资料、文件、通知、工程进度表等，协调本工程现场及外部关系；

　　6、甲方应对乙方提供的中央空调施工图纸及预算清单等进行审核，并书面予以确认，并向乙方进行技术交底；

　　7、工程未经验收，甲方提前使用或擅自动用设备，由此而发生的质量问题，经济损失由甲方承担责任。

　　8、甲方在施工现场免费提供临时库房，用于乙方材料及设备存放。

　　9、乙方在空调系统安装完毕后通知甲方，甲方应在接到乙方的通知后十五日内组织人员对空调系统进行调试验收，逾期不进行调试验收的，视为乙方的空调系统调试验收合格。

　　第七条 乙方权利义务;

　　1、严格按照施工图纸及设计使用要求进行施工；

　　2、乙方施工完毕交付甲方全套的设备资料、并负责免费培

　　训业主指定的操作人员，达到熟练上岗操作；

　　3、施工现场文明施工、挂牌上岗、着装整齐；

　　4、如果施工过程中甲方要求除合同以外的其它施工项目内容，按合同单价或经济签证增加的工程量支付给乙方相应工程款项；

　　5、乙方进场后须听从甲方的合理安排，接收业主管理的监督，进场的各种手续需备齐。

　　第八条 由于以下原因造成工期延误，工期相应顺延：

　　1、 甲方不能按本合同条款的约定提供开工条件；

　　2、 工程量变化和设计变更；

　　3、 一周内，非乙方原因停水、停电、停气造成停工累计超过8小时；

　　4、 工程款未按时支付

　　5、 不可抗力；

　　6、 其他非乙方原因的停工。

　　乙方在以上情况发生后3日内，将延误的内容和因此发生的 追加合同价款向甲方或甲方代表提出报告，甲方或甲方代表收到报告后3日内予以确认、答复，逾期不予答复，乙方可视为延期及要求已被确认。

　　第九条 设计变更

　　1、 甲方变更设计，应在该项工程施工前15天通知乙方；

　　2、 对于乙方已经施工的工程，因甲方设计变更造成乙方 材料、设备积压，甲方应全额承担乙方因设计变更造成的积压材料、设备款项。由于甲方设计变更造成乙方返工，工期相应顺延，因返工所需的材料、设备、人工费、运费等应全额追加为合同价款，因此给乙方造成的损失，由甲方承担。

　　3、 所有设计变更，双方均应办理变更洽商签证。

　　第十条 违约责任

　　1、 甲方应按本合同约定的期限足额支付相应的工程款 项，如逾期支付，每逾期一天按该期应付款项总额万分之五承担违约金。

　　2、如因甲方原因造成工程中途停工或使用功能变更，甲方应按 元/天支付乙方停工费用；如需乙方返工，甲方应以经济签证的方式另行核算工作量并增加工程价款；如给乙方造成材料设备倒运，甲方应支付相关的运输费用。

　　3、本合同约定的空调安装施工项目，未经乙方安装调试完毕并达到正常运行时，甲方或甲方工作人员提前使用或擅自动用设备，导致发生质量问题，甲方应对该损失承担全部责任。

　　4、乙方如不能按本协议约定的期限内完工，应按剩余工程价款总额日万分之五承担违约金。

　　5、本合同生效后，因甲方原因导致本合同不能履行或不能 全部履行的，乙方有权单方面解除本合同，甲方应按本合同价款总额30%承担违约金。

　　6、本合同生效后，甲方在 个月内不通知乙方进场施工，视为甲方不履行本合同，甲方应按本合同价款总额30%承担违约金。

　　第十一条 因发生不可抗力因素导致工程无法按时完工，甲乙双方不承担违约责任，双方就后续事宜协商处理。

　　第十二条 解决合同纠纷的方式：执行本合同发生争议，由当事人双方协商解决，如协商不成，可提交乙方所在地人民法院管辖。

　　第十三条、本合同未尽事宜，双方可通过签订补充协议的方式予以完善，补充协议与本合同具有同等法律效力。

　　第十四条 本合同自双方签字盖章之日起成立，自乙方收到甲方支付的首付款后具有法律效力。本合同一式肆份，甲乙双方执二份。

　　甲方印章： 乙方印章：

　　甲方负责人： 乙方负责人：

　　联系方式： 联系方式：

　　签订日期： 年 月 日 签订日期： 年 月 日

空调销售安装合同4

　　需方：____________________________________(以下简称甲方)

　　供方：____________________________________(以下简称乙方)

　　依照《中华人民共和国经济合同法》及其相关法律、法规的规定，甲乙双方在*等、自愿、协商一致的基础上，达成如下协议：

　　一、产品名称、型号、数量

　　___________________________

　　二、合同价款及付款方式：

　　1、合同价款：

　　人民币金额(小写)：_________(大写)：_________

　　2、付款方式：

　　2.1合同签定即付合同价款的.

　　2.2设备及人员进入甲方安装现场，甲方验收合格后付合同价款的(人民币_________元);

　　2.3工程结束甲方验收合格后两日内，甲方付清余款人民币_________元。

　　三、工期：

　　1、工期为日历日，具体从_________至_________竣工。

　　2、如遇下列情况，工期做相应顺延：

　　2.1甲方在合同规定开工之日前未能准备好施工用水、用电等开工条件;

　　2.2在施工过程中遇到停水、停电或其他影响到正常施工作业的情况;

　　2.3甲方提出设计变更造成施工量增加;

　　2.4因遇不可抗力因素(如：自然灾害、战争等)。

　　四、变更：

　　合同签定后如果需要变更，合同双方应协商一致，并签定本更协议。

　　五、验收标准及保修

　　1、验收标准

　　按照国家标准验收。

　　2、保修

　　2.1保修期：合同生效之日起，在正常使用状态下，整机保修一年，压缩机保修三年。

　　2.2在保修期内，若因设备本身或安装质量等原因引起的故障，乙方负责免费维修;如果因为甲方错误操作等原因造成设备不能正常使用，则由乙方负责排除故障，但相关费用由甲方支付。

　　甲方(公章)：_________乙方(公章)：_________

　　法定代表人(签字)：_________法定代表人(签字)：_________

　　_________年____月____日_________年____月____日

空调销售安装合同5

　　甲方：（以下简称甲方）

　　乙方：（以下简称乙方）

　　根据《中华人民共和国合同法》和其他相关法律、行政法规之规定，甲、乙双方本着*等互利、诚实信用的原则，经协商一致甲方向乙方订购大金空调一批，并由乙方负责安装调试开通，同意签订如下合同条款共同遵守：

　　一、产品名称、型号、产地、数量、金额

　　二、产品质量

　　1、乙方供应的空调质量以上海大金产品的样本和说明书上的技术数据为标准。质量必须符合相关国家标准，并符合国家产品质量法德有关规定。

　　2、乙方保证其供应的空调设备是全新的合格产品。乙方承诺所提供的产品质量符合国家产品质量法要求。

　　三、交货时间

　　1、空调安装工期跟甲方装修同步配套进行。XX年设备安装调试工作。

　　2、合同供货范围包括了所有空调设备、技术资料、安装、安装材料、风管等，但在执行合同过程中如发现有任何漏项和短缺，在发货清单中并未列入而且月日前完成空调安装。

　　3、确实是乙方供货范围中应该有的，并且是满足合同附件对合同设备的性能保证值要求所必须的，均应由乙方负责将所缺的设备、技术资料、配件等补上，且不计费用。

　　4、空调设备在安装完毕后，乙方与甲方一起进行空调调试运行验收。因空调设备自身质量问题或安装出现差错，乙方应完全负责。乙方负责协调设备安装及调试运行的负责人为：，联系方式为：。

　　5、空调的安装调试由乙方负责，甲方要免费提供空调安装过程中的'水、电等必要条件及其他相应配套工作。

　　四、交货地点：

　　甲方指定场地。

　　五、验收方法

　　1、货物到达目的地后，双方根据装箱单对货物的包装、外观及件数进行清点检验。如发现有任何不符之处经各方代表确认属乙方责任后，由乙方处理解决。此次验收仅是对货物的包装、外观、数量等的检验，最终质量以甲方验收合格为准。

　　2、安装调试后对空调设备运行性能进行验收，以空调连续稳定正常运行效果良好为准，由甲方组织各相关方参加，最终结论以各方签字确认为准。

　　3、在未征得甲方同意情况下，乙方不得擅自更换合同设备的主材、辅材的品牌、型号等，否则甲方有权向乙方收取合同总额20%的违约金，并由乙方无偿调换至原品牌的规格、型号。

　　六、付款方式

　　1、设备到现场支付合同总价的70%，空调设备安装并调试完毕甲方验收通

　　2、过后支付到合同总价的95%，余款5%作为质保金，保修期到期后无息返还。

　　3、每次付款前乙方必须提供符合萧山当地税务要求的发票，支付到95%时提供全额发票。

　　七、合同总金额

　　合同总金额为人民币（大写）：元。

　　八、违约责任：

　　1、若乙方未能按合同第三条所规定的交货期交货并完成安装调试运行，乙方按1000元/天向甲方支付违约金，同时甲方有权解除合同。

　　2、如乙方交付的空调不符合合同质量的约定，乙方应在甲方提出异议十五天内给予无条件免费更换。

　　九、质量保证期

　　1、质量保证期：保修期自验收合格之日起二十四个月。乙方在接到甲方书面通知和电话通知后1小时内，立即派合格的维修人员到达甲方所在地维修，直到修复为止。

　　2、售后服务方面，乙方所坚持的原则是先解决问题，后分析责任，把用户的损失减少到最低程度。

　　3、保修期内乙方免收配件及修理费用（非质量因素除外），保修期满后备品或易损件的更换只收材料费。对同一部件连续出现二次故障的配件，由乙方免费提供直到甲方满意。

　　十、解决合同纠纷的方式：本合同在履行过程中发生争议，由当事人双方协商解决，协商不成，当事人双方同意由合同履行地人民法院管辖，本合同履行地为：（￥元）。

　　十一、本合同壹式玖份，甲方执陆份，乙方执叁份，同具法律效力。本合同自双方盖章之日起生效。

　　甲方：____________乙方：____________

　　法定代表人：____________法定代表人：____________

　　委托代理人：____________委托代理人：____________

　　签订日期：________年____月____日签订日期：________年____月____日

空调销售安装合同6

　　甲方：__________________

　　乙方：__________________

　　甲，乙双方秉着真诚合作，互惠互利的原则，就乙方所售出的空调甲方提供安装，维修服务达成如下协议：

　　一、甲方必须服从乙方的统一安排和分配，并就乙方所售出的空调以最快速度，最好质量给用户提供安装，维修服务，尽量做到日事日毕,旺季日安装量须达24台以上。

　　二、甲方在提运，安装空调之时必须核对清型号，并负有保全责任。在安装分体机之时，安装前必须对室内机通电运行检查。

　　三、甲方对乙方所售出之空调给用户保修或维修服务，并实行城内____小时，城外____小时服务到位，否则乙方可对甲方作出处罚决定。

　　四、如属甲方安装原因引起的'故障，甲方必须负全部责任。

　　五、甲方在安装或维修完毕之后，必须填写安装，维修单据，收回废旧零件及时交给乙方，以便乙方上网结算，否则乙方有权将迟交单据不予结算。

　　六、乙方按甲方每天所交回乙方的安装卡经审核无误后，按如下安装费标准结算给甲方;维修费按工厂标准每单乙方扣除_______元支付。

　　七、甲方必须有足够的服务能力来为乙方服务，否则乙方有权作出其他改变。

　　八、甲方必须切实保证安装，维修安全，安装维修之时必须穿上达乐工服并配戴安全带，发生工伤事故由甲方负全部责任。

　　九、甲方在给用户安装空调之时，如果没有用铁架必须拿回给乙方，否则一经乙方证实进行2倍罚款。

　　十、甲方交给乙方____元(从安装费中扣出)作为例约保证金。

　　十一、甲方必须确实配合乙方工程勘查并出具准确方案，同时对工程信息负有严格保密的责任。

　　十二、本协议一式两份，甲乙双方各执一份，经甲，乙双方签字当即生效，有效期一年从签字之日起生效。

　　甲方：______________乙方：______________

　　代表：______________代表：______________

　　身份证号：_________________

　　_______年_______月_______日

空调销售安装合同7

　　甲方： （以下简称甲方） 甲方：

　　乙方： （以下简称乙方） 乙方：

　　根据《中华人民共和国合同法》和其他相关法律、行政法规之规定，甲、乙 双方本着*等互利、诚实信用的原则，经协商一致甲方向乙方订购 大金空调 一 批，并由乙方负责安装调试开通，同意签订如下合同条款共同遵守：

　　一、产品名称、型号、产地、数量、金额

　　二、产品质量 2 1 1 3 2 2 管

　　1、乙方供应的空调质量以上海大金产品的样本和说明书上的技术数据为标 准。质量必须符合相关国家标准，并符合国家产品质量法德有关规定。

　　2、乙方保证其供应的空调设备是全新的合格产品。乙方承诺所提供的'产品 质量符合国家产品质量法要求。

　　三、交货时间

　　1、空调安装工期跟甲方装修同步配套进行。XX 年 设备安装调试工作。

　　2、合同供货范围包括了所有空调设备、技术资料、安装、安装材料、风管 等，但在执行合同过程中如发现有任何漏项和短缺，在发货清单中并未列入而且 月 日前完成空调

　　2 确实是乙方供货范围中应该有的， 并且是满足合同附件对合同设备的性能保证值 要求所必须的，均应由乙方负责将所缺的设备、技术资料、配件等补上，且不计 费用。

　　3、空调设备在安装完毕后，乙方与甲方一起进行空调调试运行验收。因空 调设备自身质量问题或安装出现差错，乙方应完全负责。乙方负责协调设备安装 及调试运行的负责人为：

　　联系方式为：

　　4、空调的安装调试由乙方负责，甲方要免费提供空调安装过程中的水、电 等必要条件及其他相应配套工作。 交货地点：

　　四、交货地点：甲方指定场地。

　　五、验收方法

　　1、货物到达目的地后，双方根据装箱单对货物的包装、外观及件数进行清 点检验。 如发现有任何不符之处经各方代表确认属乙方责任后， 由乙方处理解决。 此次验收仅是对货物的包装、外观、数量等的检验，最终质量以甲方验收合格为 准。

　　2、安装调试后对空调设备运行性能进行验收，以空调连续稳定正常运行效 果良好为准，由甲方组织各相关方参加，最终结论以各方签字确认为准。

　　3、在未征得甲方同意情况下，乙方不得擅自更换合同设备的主材、辅材的 品牌、型号等，否则甲方有权向乙方收取合同总额 20%的违约金，并由乙方无偿 调换至原品牌的规格、型号。

　　六、付款方式

　　1、设备到现场支付合同总价的 70%，空调设备安装并调试完毕甲方验收通

　　2、过后支付到合同总价的95%，余款 5%作为质保金，保修期到期后无息返还。

　　3、每次付款前乙方必须提供符合萧山当地税务要求的发票，支付到 95%时 提供全额发票。

　　七、合同总金额

　　合同总金额为人民币（大写） ：

　　八、违约责任：

　　违约责任：

　　1、若乙方未能按合同第三条所规定的交货期交货并完成安装调试运行，乙 方按 1000 元/天向甲方支付违约金，同时甲方有权解除合同。

　　2、如乙方交付的空调不符合合同质量的约定，乙方应在甲方提出异议十五 天内给予无条件免费更换。

　　九、质量保证期

　　1、质量保证期：保修期自验收合格之日起二十四个月。乙方在接到甲方书 面通知和电话通知后 1 小时内，立即派合格的维修人员到达甲方所在地维修，直 到修复为止。

　　2、售后服务方面，乙方所坚持的原则是先解决问题，后分析责任，把用户 的损失减少到最低程度。

　　3、保修期内乙方免收配件及修理费用（非质量因素除外） ，保修期满后备品 或易损件的更换只收材料费。对同一部件连续出现二次故障的配件，由乙方免费 提供直到甲方满意。

　　十、解决合同纠纷的方式：本合同在履行过程中发生争议，由当事人双方协 商解决，协商不成，当事人双方同意由合同履行地人民法院管辖，本合同履行地 为： （￥ 元） 。

　　十一、本合同壹式玖份，甲方执陆份，乙方执叁份，同具法律效力。本合同 自双方盖章之日起生效。

　　甲 方： 乙 方： 法定代表人： 法定代表人： 委托代理人： 委托代理人：

　　签订日期：XX 年 月 日 签 订 日 期：XX 年 月 日

空调销售安装合同8

　　购买方： (以下简称甲方) ，地址：

　　销售方： (以下简称乙方) ，地址：

　　根据《中华人民共和国合同法》和其他相关法律法规之规定，甲乙双方本着自愿、*等、互利、诚实、信用的原则，就甲方向乙方购买 格力 空调一批，并由乙方负责安装调试开通，经协商一致签订如下合同共同遵守：

　　一：地址、型号、数量、价款如下：

　　二：产品质量

　　1、乙方供应的空调产品质量以须符合相关国家标准，并符合国家产品质量法有关标准。

　　2、乙方保证其供应的空调设备为全新的合格产品。乙方承诺所提**品质量符合国家质量法要求。

　　三：交货期限

　　1、空调安装工期和甲方装修同步配套进行。本工程为包括土建和电气施工内容，所涉土建和电气项目由甲方负责与其他专业协调，乙方负责提供技术要求。201 年 月 日前完成空调设备安装调试开通工作。

　　2、合同供货范围包括所有空调设备、技术资料、安装、安装材料等，但在执行合同过程中发现任何漏项或短缺，在发货清单并未列入而且确实是乙方供货范围该有的，并且是满足合同附件对合同设备保证值要求所必须的，均由乙方负责将所缺设备、技术资料、安装、安装材料等补上，且不计入费用。

　　3、空调设备在安装完毕后，乙方同甲方一起进行空调调试运行验收。因空调设备质量问题或安装等原因出现差错，由乙方完全负责。

　　4、空调的安装调试由乙方负责，甲方要免费提供空调安装过程中水、电等必要条件及其他相应配套措施。

　　四：交货地址

　　1、甲方指定地点五：验收方法

　　1、货物到达目的地后，双方根据装箱单对货物的包装、外观和数量进行清点检验。如发现任何不符之处经双方代表确认属乙方责任后，由乙方处理解决。此次验收仅对货物的包装、外观和数量进行检验，最终质量以甲方验收合格为准。

　　2、安装调试后对空调设备运行性能进行验收，以空调连续稳定正常运行效果良好为准，由甲方组织各相关方参加，最终结论以各方签字为准。

　　3、在未征得甲方书面同意情况下，乙方不得擅自更换合同设备的主辅材料的品牌、型号等及安装工艺，负否则甲方有权向乙方收取合同金额25%的违约金，并由乙方无偿调换回原来主辅材料的品牌、型号等及安装工艺。

　　六：安全责任

　　由于空调设备安装属于专业技能操作，乙方应派有相应资质技术人员安装。如因安装期间发生的'安全事故所产生的法律责任和一切费用由乙方承担。

　　七：付款方式

　　1、签订合同时支付合同总价的30%作为订金，即人民币元( 元 );

　　2、设备到达现场支付合同总价的20%，即人民币(大写)( 元 );

　　3、空调设备安装并调试完毕，经甲方验收合格后支付合同总价的45%，即(人民币) 元(;

　　4、余款5%作为质保金，保修期到期后7天内无息返还;

　　5.、每次付款前乙方必须提供符合甲方所在地税务要求的发票，支付到95%时提供全额发票。

　　八：合同总金额

　　合同总金额人民币(大写) 元( 元 ); 九：违约责任

　　1、乙方未能按照本合同的第三条规定的期限交货并完成安装调试运行，乙方按1000元∕天向甲方支付违约金，同时甲方有权解除合同。

　　2、甲方应按合同约定期限支付乙方工程及设备等款项，若逾期支付，甲方按1000元∕天向乙方支付违约金。

　　3、若乙方提供的空调设备不符合合同质量的规定，乙方应在甲方提出异议十五日内给予无条件免费更换。

　　十：质量保证期

　　1、质量保证期：从验收合格之日起24个月。乙方在接到甲方书面或者电话等其他通知后1个小时内，立即派遣合格维修人员达到甲方所在地维修，直至修复为止。

　　2、空调设备安装调试期间，派专业技术人员对用户免费提供技术指导、培训，直至用户全部掌握运行操作，熟悉日常保养。

　　3、保修期内由于乙方原因造成故障由乙方负责处理，由于甲方操作失误造成故障产生，乙方负责进行排查处理，但相应费用由甲方承担。

　　4、保修期满，免费上门服务只收取配件费用。对同一部件连续出现二次故障的配件，由乙方免费提供直至甲方满意。

　　5、说明书、保修单及相关产品合格证等在竣工验收时乙方交甲方签收。

　　十一：公证费

　　由提出一方承担。

　　十二：解决合同纠纷的方式

　　本合同在履行过程中产生纠纷，由双方协商解决。

　　十三：其他约定条款

　　十四：本合同壹式肆份，双方各持贰份，本合同未尽事宜，由双方另行协商并以书面形式予以补充，补充合同视为本合同不可分割部分与本合同同具法律效力。本合同自双方签字盖章之起生效。

　　甲方(公章)：_________乙方(公章)：_________

　　法定代表人(签字)：_________法定代表人(签字)：_________

　　_________年____月____日_________年____月____日

空调销售安装合同9

　　合同编号：

　　签订地点：

　　甲方：（以下简称甲方）

　　地址：

　　电话：

　　乙方：（以下简称乙方）

　　地址：

　　电话：

　　甲乙双方根据诚实信用原则，就乙方向甲方销售、安装和改装中央空调事宜达成协议，为了保障双方的合法权益，签订本合同。

　　一、双方约定

　　乙方根据甲方指定品牌、型号购买并安装 中央空调。

　　二、安装工程概况

　　1、工程名称：

　　2、工程地点：

　　3、工程范围和内容：

　　（1）乙方负责空调系统的室内、外机组的安装；

　　（2）冷媒管、水管等空调管道制作安装（管道根据图纸及现场实际情况进行安装）及保温；

　　（3）室内、外机控制线、温控器安装（不含主机电源连接线）；

　　（4）风系统制作与安装；

　　（5）系统开机调试。

　　三、合同总价

　　1、销售及安装总造价：

　　2、如遇下列情况，合同总价将相应增加：

　　（1）甲方改变设计导致费用增加；

　　（2）非因双方之原因变更设计导致费用增加；

　　（3）非因乙方原因的工程延期而导致的费用增加（如甲方资金未能按时到位、现场不能施工或施工难度增加等）；

　　（4）在施工中新增加了工程项目；

　　（5）其它。

　　四、工程期限

　　1、隐蔽工程工期为

　　2、实际交工期按照主机开机调试时间计算，风口及温控器的安装固定时间内受装修进度影响不计在内。

　　3、如遇下列情况，由乙方用书面形式通知甲方顺延期限：

　　（1）甲方未按照合同约定支付预付款、工程进度款而影响施工进度者；

　　（2）甲方在合同规定开工日期前，未能准备好施工用水、电、施工场地及其他开工条件；

　　（3）发生重大设计变更，如：系统布置变更、材料材质变更等；

　　（4）在施工中因停水、停电或其它原因限制施工时间；

　　（5）因电源未引到位影响调试验收的；

　　（6）因遇人力不可抗拒的因素（如台风、水灾、自然原因发生的火灾、地震等），而影响工程进度；

　　五、材料、设备供应（见附件）

　　六、工程质量、验收、保修及售后服务

　　1、双方一致同意：乙方交工时甲方经检验未能提出异议则视为质量符合甲方之要求。若甲方不能及时组织验收，因此导致的一切后果概由甲方承担。

　　2、交工验收中如发现有不符质量要求，需要返工的工程，乙方应与返工。

　　3、已竣工未验收工程，在交工前甲方不得动用，否则视同交验；并承担由此而发生的质量或其它问题。

　　4、保修及售后服务承诺

　　（1）保修期：设备部分整机保修期依生产厂家之规定进行保修12个月，压缩机保修三年，从工程调试验收合格之日起计算。

　　（2）甲方应指定人员与乙方进行联系，并将人员名单以书面形式提交给乙方，当联系人变化时甲方应及时将变化结果告诉乙方。

　　（3）在保修期内因系统部分质量、工程质量问题引起的故障，由乙方负责维修，应须更换之零件，费用由乙方负担。因甲方操作失误等人为因素引起的故障，乙方负责排除，费用由甲方负责。

　　（4）说明书、相关产品合格证书、调试验收单等在竣工验收时由乙方交甲方签收。

　　（5）保修期内，甲方需要对工程进行修改时，乙方有权根据修改的工作量收取劳务成本费。

　　（6）乙方负责甲方原有中央空调及承包范围内中央空调两年的维护、保养。

　　（7）免费保修期内，乙方对甲方每次提出的安装质量问题应在2天内整改，乙方接到甲方电话后1小时内赶到现场，超过时间乙方没有回复，甲方有权另请其它人员负责维修，维修所产生的费用（工价上浮30%）在乙方的质保金内扣除。

　　七、付款方式

　　1、签订合同后当日内，甲方支付乙方预付款式，即人民币大写元整（小写 元整），乙方收到此款后开始组织材料设备进场；

　　2、隐蔽工程安装完毕后三日内，甲方支付工程款给乙方即大写整（小写 元整）；

　　3、安装调试完毕后七日内，甲方支付工程款给乙方（包含增加工程部份），即大写 元整（小写 元整）；

　　4、扣该工程款人民币大写元整），作为质保金，以甲方投入使用之日起计算，满两年后20日内退付质保金。

　　八、双方义务

　　1、甲方义务

　　（1）、甲方指定安装位置及要求，提供乙方施工材料存放用地，施工用水、电，包括清除障碍物。甲方负责提供电源到乙方指定位置；

　　（2）甲方应协调乙方与其他专业的配合工作；

　　（3）甲方应与物业协调好乙方施工的有关问题，室外机安装位置和因工程改动需改动建筑结构的地方，应由甲方事先征得物业部的.同意，并应在进场施工前办好相关手续，如乙方按照施工方案进行施工的过程中，由于甲方原因致使相关管理部门的干预，被迫停工造成的损失，应由甲方负责；

　　（4）甲方参与工程质量和施工进度的监督；

　　（5）甲方负责主机设备和附属材料的进场验收、工程竣工验收，协助保护好安装后的设备，防止被盗及损坏；

　　（6）在本合同履行过程中，甲方对知悉的乙方商业秘密有保密义务；

　　（7）及时付款义务

　　2、乙方义务

　　（1）乙方在施工过程中，必须严格遵守甲方物业管理制度，必须严格执行安全施工操作规范、防火规定、工艺规范及质量标准；

　　（2）乙方负责设备及附件的购置、运输、加工、制作、安装及交付甲方使用；、

　　（3）乙方需按照双方商定的方案进行安装并保证工程施工质量和施工进度；

　　（4）乙方应保证施工现场的整洁，应做好成品保护及甲方财产保护工作；

　　（5）由于乙方原因造成工程延期或设备损坏，应由乙方负责；

　　（6）在工程施工中发生非乙方原因致工程不能正常进行时，乙方必须立即通知甲方，但不承担因此造成的损失。

　　九、违约责任

　　1、根据公*原则，工程质量不合格的，乙方负责无偿修理。

　　2、甲方未能按照合同约定履行自己的义务，应赔偿乙方因此遭受的实际损失。

　　3、合同规定的合同款项未付清前，乙方所售设备及安装工程的附属材料的所有权归乙方所有，同时乙方有权终止所售设备及安装工程的保修期服务。

　　4、若甲方应付工程款逾期2个月未付，乙方可要求甲方支付应付工程款20%的违约金，继续履行合同并赔偿实际遭受的损失，还可以解除合同并不退已付款且要求赔偿实际遭受的损失。

　　5、签订合同后，若甲乙双方单方毁约，毁约者按合同总价款的20%赔付对方。

　　十、本合同在履行中发生争议时双方应通过友好协商方式解决问题，若协调不成，在合同签订地法院提起诉讼。

　　十一、未尽事宜，双方可签订补充协议，补充协议与本合同具有同等效力。

　　十二、本合同一式两份，甲、乙双方各执一份，具有同等效力。

　　十三、合同附件包括预算清单、工程图纸，为合同不可分割的一部分，与合同同时生效。

　　十四、本合同自甲、乙双方签字、盖章之日起生效，期满后自动失效。

　　甲方（签章）：

　　法人代表：

　　乙方（签章）： 法人代表： 委托代表人： 委托代理人：

　　年 月 日 年 月 日

空调销售安装合同10

　　甲方：

　　乙方：

　　日期 年 月 日

　　1. 甲方与年月吸顶机(5P) 每台 元人民币。共 台。主机部分 元整。

　　2. 内外主机费用部分包含：安装费、支架费、特种作业费。

　　3. 辅材部分： 内外机铜连接管、十二芯内外机电源线、保温管、打孔、铁螺纹杆、PVC下水管、合计按每米 元人民币。总价依据最后使用总长和单价计算。

　　4. 由于大多数内外机连接管过长，安装调试后必须要加注原厂冷媒以达到正常制冷效果，冷媒每瓶10公斤装 元。最后依据使用总量依据瓶数计算总价。

　　5. 自合同生效之日，甲方需预付所有空调内外机主体部分资金给乙方。

　　6. 乙方确认收到主机款项后负责把所有机器安装完工调试。完成工作量后的三个工作日内由甲方验收确认。

　　7. 甲方验收完成后需支付乙方余下的'工程尾款。

　　8. 自空调安装之日起整机保修2年整(自然灾害和人为原因除外)。

　　9. 过保后，由与卖方特定的长虹售后商关系。可享受成本维修这一优惠服务。

　　10. 此合同一式两份，甲、乙双方各持一份。

　　甲方(公章)：_________ 乙方(公章)：_________

　　法定代表人(签字)：_________ 法定代表人(签字)：_________

　　_________年____月____日 _________年____月____日

空调销售安装合同11

　　甲方：_____________________

　　乙方：___________________

　　根据《_____》及其他有关法律、行政法规，结合本项目的实际情况，经甲、乙双方充分协商，签订本合同，共同遵守。

　　一、承包范围和内容

　　1、乙方应严格按照甲方认可的设计及以后的设计修改变更、甲方指令组织安装。

　　2、项目具体内容包括：风机盘管，主机安装、配合调试(不含主机吊装，主机基础，机械开孔及主电源部分)。

　　二、承包方式

　　本项目合同采用总包工包料(标准配件均为市场常用品牌)方式，盘管安装单价为_________元每台(含风管风口三速控制开关)，模块主机安装单价为_________元每台，按实结算(不含税)。

　　三、工期和保修

　　1、本合同签订并按合同要求款到乙方帐户后，乙方开始进行室内安装。

　　2、甲方提前通知乙方进行室内安装，室内工程工期为自乙方进场之日起7天，整个系统调试完毕时间，乙方配合装修公司进度。

　　3、由于不可抗力、或因重大设计变更导致工程量的较大增减、或甲方同意的其他原因，工期可相应顺延。

　　四、质量标准及竣工验收

　　1、本项目空调验收效果：参照舒适性空调国家标准验收。

　　2、甲方验收签字或乙方提出验收三日内甲方未提出异议，视为验收合格。

　　五、付款方式

　　1合同签订后，甲方向乙方支工程款壹万元整，乙方按甲方要求安排施工。

　　2余款工程完工一次性支付。

　　六、双方责任

　　1甲方责任：

　　（1）提供乙方施工所需场地。

　　（2）严格按合同规定的付款方式支付合同款项，如有违反，所造成的一切损失由甲方承担。

　　（3）提供系统正常运转的且能供乙方施工调试系统的'水电条件。

　　（4）甲方或委托施工现场协调人员负责协调物业管理公司、装修公司及乙方相关事宜。

　　（5）如甲方要求穿梁施工、结构承重防水及与物业公司的接洽由甲方负责。

　　（6）对确认后的施工图纸、变更图纸及变更单签字。

　　（7）如甲方需设计变更，在不影响空调效果前提下，经双方协商一致，形成正式书面协议，作为合同补充部分并相应调整工程款，造价以预算书单价为准。

　　2、乙方责任：

　　（1）接受甲方的监督与管理。

　　（2）建立健全防火和施工安全等制度和措施，遵守并执行国家及市有关施工噪音、环境保护、安全施工、文明施工和夜间施工等规定。

　　（3）工程竣工后清理场地，拆除临时设施，打扫室内外卫生。

　　七、违约责任

　　1、合同签订并生效后，甲方无故不执行合同，如给乙方造成备货备料方面的损失，由甲方承担。

　　2、本合同签订生效后，甲方不按合同约定时间付款，乙方工期可相应顺延。

　　3、保修期内，如若因工程质量问题造成的直接经济损失由乙方负责。如若乙方使用材料品牌与合同附件不符，甲方有权要求更换成附件中指定品牌。

　　4、如发现安装质量问题和安装质量缺陷，乙方必须在接到甲方电话或书面通知后的8小时内派员进行维修。

　　八、其它

　　1、本合同自甲、乙双方签字盖章之日起生效;并安装完毕经甲方验收合格;保修期届满，本合同终止。

　　2、本合同一式二份，双方各持一份。

　　甲方:______________乙方：______________

　　日期:______________日期：______________

空调销售安装合同12

　　甲方：（以下简称甲方） ，地址：

　　乙方：（以下简称乙方） ，地址：

　　根据《中华人民共和国合同法》和其他相关法律法规之规定，甲乙双方本着自愿、*等、互利、诚实、信用的原则，就甲方向乙方购买 空调一批，并由乙方负责安装调试开通，经协商一致签订如下合同共同遵守：

　　一：标的名称、型号、产地、数量、价款如下：

　　二：产品质量

　　1、乙方供应的空调产品质量以质量必须符合相关国家标准，并符合国家产品质量法有关标准。

　　2、乙方保证其供应的空调设备为全新的合格产品。乙方承诺所提**品质量符合国家质量法要求。

　　三：交货期限

　　1、空调安装工期和甲方装修同步配套进行。本工程为包括土建和电气施工内容，所涉

　　土建和电气项目由甲方负责与其他专业协调，乙方负责提供技术要求。201 年 月 日前完成空调设备安装调试开通工作。

　　2、合同供货范围包括所有空调设备、技术资料、安装、安装材料等，但在执行合同过程中发现任何漏项或短缺，在发货清单并未列入而且确实是乙方供货范围该有的，并且是满足合同附件对合同设备保证值要求所必须的`，均由乙方负责将所缺设备、技术资料、安装、安装材料等补上，且不计入费用。

　　3、空调设备在安装完毕后，乙方同甲方一起进行空调调试运行验收。因空调设备质量问题或安装等原因出现差错，由乙方完全负责。

　　4、空调的安装调试由乙方负责，甲方要免费提供空调安装过程中水、电等必要条件及其他相应配套措施。

　　四：交货地址

　　1、甲方指定地点 五：验收方法

　　1、货物到达目的地后，双方根据装箱单对货物的包装、外观和数量进行清点检验。如发现任何不符之处经双方代表确认属乙方责任后，由乙方处理解决。此次验收仅对货物的包装、外观和数量进行检验，最终质量以甲方验收合格为准。

　　2、安装调试后对空调设备运行性能进行验收，以空调连续稳定正常运行效果良好为准，由甲方组织各相关方参加，最终结论以各方签字为准。

　　3、在未征得甲方书面同意情况下，乙方不得擅自更换合同设备的主辅材料的品牌、型号等及安装工艺，负否则甲方有权向乙方收取合同金额25%的违约金，并由乙方无偿调换回原来主辅材料的品牌、型号等及安装工艺。

　　六：安全责任

　　由于空调设备安装属于专业技能操作，乙方应派有相应资质技术人员安装。如因安装期间发生的安全事故所产生的法律责任和一切费用由乙方承担。 七：付款方式

　　1、签订合同时支付合同总价的30%作为订金，即人民币（大写） 元（￥ 元 ）；

　　2、设备到达现场支付合同总价的20%，即人民币（大写）元（￥ 元 ）；

　　3、空调设备安装并调试完毕，经甲方验收合格后支付合同总价的45%，即（人民币） ）；

　　4、余款5%作为质保金，保修期到期后7天内无息返还；

　　5.、每次付款前乙方必须提供符合甲方所在地税务要求的发票，支付到95%时提供全额发票。

　　八：合同总金额

　　合同总金额人民币（大写）元（￥ 元 ）； 九：违约责任

　　1、乙方未能按照本合同的第三条规定的期限交货并完成安装调试运行，乙方按1000元∕天向甲方支付违约金，同时甲方有权解除合同。

　　2、甲方应按合同约定期限支付乙方工程及设备等款项，若逾期支付，甲方按1000元∕天向乙方支付违约金。

　　3、若乙方提供的空调设备不符合合同质量的规定，乙方应在甲方提出异议十五日内给予无条件免费更换。 十：质量保证期

　　1、质量保证期：从验收合格之日起24个月。乙方在接到甲方书面或者电话等其他通知后1个小时内，立即派遣合格维修人员达到甲方所在地维修，直至修复为止。

　　2、空调设备安装调试期间，派专业技术人员对用户免费提供技术指导、培训，直至用户全部掌握运行操作，熟悉日常保养。

　　3、保修期内由于乙方原因造成故障由乙方负责处理，由于甲方操作失误造成故障产生，乙方负责进行排查处理，但相应费用由甲方承担。

　　4、保修期满，免费上门服务只收取配件费用。对同一部件连续出现二次故障的配件，由乙方免费提供直至甲方满意。

　　5、说明书、保修单及相关产品合格证等在竣工验收时乙方交甲方签收。 十一：公证费 由提出一方承担。

　　十二：解决合同纠纷的方式

　　本合同在履行过程中产生纠纷，由双方协商解决。若不能协商解决时，应按下列第 种方式解决。

　　1、向 仲裁委员会申请仲裁。

　　2人民法院起诉。 十三：其他约定条款

　　十四：本合同壹式肆份，双方各持贰份，本合同未尽事宜，由双方另行协商并以书面形式予以补充，补充合同视为本合同不可分割部分与本合同同具法律效力。本合同自双方签字盖章之起生效。

　　甲方： 乙方：

　　签字（盖章） 签字（盖章）

　　银行账号：银行账号：

　　签约日期：签约日期：

空调销售安装合同13

　　买方(以下简称为甲方)：______________

　　住址(送货地点)：____________________

　　联系方式：_________________________

　　卖方(以下简称为乙方)：__________空调

　　注册地址：_________________________

　　法定代表人：_______________________

　　甲乙双方在*等自愿、协商一致的基础上就买卖空调一事达成如下协议：

　　第一条 甲方以每台2300元的价格购买乙方出售的_______立式空调50台，型号为_______。

　　第二条 甲乙双方在合同上签字(盖章)后，甲方当下支付全部货款，乙方为甲方出具正式购物发票。

　　第三条 甲方自合同签订后四十八小时内家中留人以备接货和配合装机，并保证所留送货地址和联系方式准确无误。货物送到后，甲方有权检查货物包装有无破损，但不能打开包装。甲方在乙方安装人员没在场的情况下私自打开包装，视为乙方已按合同交货，乙方不再承担任何货物与合同不符的违约责任。本条 约定的时间自双方签字之时的下一小时开始计算。

　　第七条 违约责任

　　1.甲方在双方签字后两个小时内没有支付货款，应赔偿乙方全部货款_______%的违约金，并继续履行合同。

　　2.甲方违反本合同第三条 的约定没有接收货物，应赔偿乙方全部货款_______%的违约金，乙方有权自主另行选择送货时间。

　　3.甲方提供的送货地址和联系方式不准确导致送错地点或延迟送货，甲方应赔偿乙方因此而造成的损失。

　　4.乙方在甲方付款后不能出具正式购物发票，甲方有权解除合同，乙方应退还甲方全部货款并支付甲方全部货款_______%的违约金。

　　5.乙方在第四条 约定的时间内没有按时送货或没有按时安装，每顺延一小时，乙方支付给甲方10元的违约金，如在48小时内没有送货，只按安装延迟计算违约金(因甲方原因和不可抗力除外)。

　　6.乙方交付的货物与本合同第一条 约定的型号不符，乙方负责更换为约定型号的货物，如因此导致送货或安装延迟，按第5项处理。

　　7.乙方交付的.货物损坏或安装后不能正常使用，按第6项处理。

　　8.乙方安装人员索要超出第五条 约定的费用，甲方有权拒绝支付。

　　9.安装过程中因安装人员的原因造成甲方损失的，乙方照价赔偿。

　　第八条 本合同自甲、乙双方签字之时起生效。

　　第九条 未尽事宜，由甲、乙双方另行协商解决。协商不成按第十条 处理。

　　第十条 本合同发生争议后应协商解决，协商不成，任何一方应向甲方住所地法院起诉。

　　第十一条 本合同一式两份，甲乙双方各持一份，具有同等法律效力。

　　甲方(签字)：_______

　　乙方法定代表人(签字)：_______

　　本合同的签订时间为：_______年_______月_______日

空调销售安装合同范本10份（扩展3）

——空调销售及安装合同菁选

空调销售及安装合同

　　随着人们法律意识的加强，合同起到的作用越来越大，签订合同也是非常有必要的行为。那么常见的合同书是什么样的呢？以下是小编帮大家整理的空调销售及安装合同，欢迎大家借鉴与参考，希望对大家有所帮助。

空调销售及安装合同1

　　甲方：(以下简称甲方)，地址：

　　乙方：(以下简称乙方)，地址：

　　根据《中华人民共和国合同法》和其他相关法律法规之规定，甲乙双方本着自愿、*等、互利、诚实、信用的原则，就甲方向乙方购买空调一批，并由乙方负责安装调试开通，经协商一致签订如下合同共同遵守：

　　一：标的名称、型号、产地、数量、价款如下：

　　注：1、格力空调包修6年，免安装费。

　　2、隐蔽工作工期7天

　　3、现货

　　4、实际价格以最终项目工程登录为准。

　　二：产品质量

　　1、乙方供应的空调产品质量以空调的样品和说明书的技术数据为标准。质量必须符合相关国家标准，并符合国家产品质量法有关标准。

　　2、乙方保证其供应的空调设备为全新的合格产品。乙方承诺所提**品质量符合国家质量法要求。

　　三：交货期限

　　空调安装工期和甲方装修同步配套进行。本工程为包括土建和电气施工内容，所涉土建和电气项目由甲方负责与其他专业协调，乙方负责提供技术要求。201年月日前完成空调设备安装调试开通工作。合同供货范围包括所有空调设备、技术资料、安装、安装材料等，但在执行合同过程中发现任何漏项或短缺，在发货清单并未列入而且确实是乙方供货范围该有的，并且是满足合同附件对合同设备保证值要求所必须的，均由乙方负责将所缺设备、技术资料、安装、安装材料等补上，且不计入费用。空调设备在安装完毕后，乙方同甲方一起进行空调调试运行验收。因空调设备质量问题或安装等原因出现差错，由乙方完全负责。空调的安装调试由乙方负责，甲方要免费提供空调安装过程中水、电等必要条件及其他相应配套措施。

　　四：交货地址

　　甲方指定地点

　　五：验收方法

　　货物到达目的地后，双方根据装箱单对货物的包装、外观和数量进行清点检验。如发现任何不符之处经双方代表确认属乙方责任后，由乙方处理解决。此次验收仅对货物的包装、外观和数量进行检验，最终质量以甲方验收合格为准。安装调试后对空调设备运行性能进行验收，以空调连续稳定正常运行效果良好为准，由甲方组织各相关方参加，最终结论以各方签字为准。在未征得甲方书面同意情况下，乙方不得擅自更换合同设备的主辅材料的品牌、型号等及安装工艺，负否则甲方有权向乙方收取合同金额25%的违约金，并由乙方无偿调换回原来主辅材料的品牌、型号等及安装工艺。

　　六：安全责任

　　由于空调设备安装属于专业技能操作，乙方应派有相应资质技术人员安装。如因安装期间发生的安全事故所产生的法律责任和一切费用由乙方承担。

　　七：付款方式

　　1、签订合同时支付合同总价的30%作为订金，即人民币(大写)元(元);

　　2、设备到达现场支付合同总价的20%，即人民币(大写)元(元);

　　3、空调设备安装并调试完毕，经甲方验收合格后支付合同总价的45%，即(人民币)元(元);

　　4、余款5%作为质保金，保修期到期后7天内无息返还;

　　5.、每次付款前乙方必须提供符合甲方所在地税务要求的发票，支付到95%时提供全额发票。

　　八：合同总金额

　　合同总金额人民币(大写)元(元);

　　九：违约责任

　　乙方未能按照本合同的第三条规定的期限交货并完成安装调试运行，乙方按1000元∕天向甲方支付违约金，同时甲方有权解除合同。甲方应按合同约定期限支付乙方工程及设备等款项，若逾期支付，甲方按1000元∕天向乙方支付违约金。若乙方提供的空调设备不符合合同质量的规定，乙方应在甲方提出异议十五日内给予无条件免费更换。

　　十：质量保证期

　　质量保证期：从验收合格之日起24个月。乙方在接到甲方书面或者电话等其他通知后1个小时内，立即派遣合格维修人员达到甲方所在地维修，直至修复为止。空调设备安装调试期间，派专业技术人员对用户免费提供技术指导、培训，直至用户全部掌握运行操作，熟悉日常保养。保修期内由于乙方原因造成故障由乙方负责处理，由于甲方操作失误造成故障产生，乙方负责进行排查处理，但相应费用由甲方承担。保修期满，免费上门服务只收取配件费用。对同一部件连续出现二次故障的配件，由乙方免费提供直至甲方满意。说明书、保修单及相关产品合格证等在竣工验收时乙方交甲方签收。

　　十一：公证费由提出一方承担。

　　十二：解决合同纠纷的方式

　　本合同在履行过程中产生纠纷，由双方协商解决。若不能协商解决时，应按下列第种方式解决。

　　1、向仲裁委员会申请仲裁。

　　2、向合同履行地人民法院起诉。

　　十三：其他约定条款

　　十四：本合同壹式肆份，双方各持贰份，本合同未尽事宜，由双方另行协商并以书面形式予以补充，补充合同视为本合同不可分割部分与本合同同具法律效力。本合同自双方签字盖章之起生效。

　　甲方(公章)：_________乙方(公章)：_________

　　法定代表人(签字)：_________法定代表人(签字)：_________

　　_________年____月____日_________年____月____日

空调销售及安装合同2

　　甲方：

　　乙方：

　　根据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》

　　等有关法律、法规的规定，甲乙双方在*等、自愿、协商一致的基础上，就乙方为甲方销售及安装空调设施设备事宜，达成如下协议：

　　第一条、工程项目概况：

　　1．工程名称：

　　2．工程地点：

　　3．承包范围和内容：

　　本工程乙方负责美的中央空调系统的安装、调试达到正常运行标准。

　　4. 工程期限：自乙方进入施工场地后 内完成空调系统的安装调试，并达到正常运行标准。

　　第二条 工程质量要求：

　　本工程达到：《采暖、通风与空调工程施工质量验收规范

　　GB50243一20xx》标准。空调设备满足系统安全使用要求，外形美观，走管、走线合理规范。

　　第三条 工程价款：

　　本合同项下的工程总金额为 元，大写： 元整。该款项以甲方确认的中央空调施工预算清单的内容为依据。在施工、安装、调试过程中因甲方要求增加的工程项目，按双方协商的价款予以结算。

　　第四条 工程价款的支付方式：

　　1、本合同签订的当日，甲方向乙方支付工程价款总额 %的工程款即 元；

　　2、乙方的室内、室外机组进入施工现场当日，甲方向乙方支付工程价总额 %的工程款即元。

　　3、乙方在中央空调设备安装完毕并调试正常运行后，甲方向乙方支付工程价款总额 %的工程款即 元。

　　第五条 保修条款

　　本合同约定的质量保修范围仅指空调主机设备（人为因素除外）。质量保修期从中央空调设备安装完毕并试正常运行之日起计算，保修期为 月。

　　保修期内因甲方工作人员操作失误及甲方其他人为因素导致中央空调设施设备出现事故，乙方只提供免费维修义务，所需更换的材料费用由甲方承担。

　　第六条 甲方的权利义务：

　　1、甲方在乙方进入场地前三日内提供施工所需的场地；

　　2、甲方向乙方免费提供施工所需用水、电、热力、电讯等施工条件，并保证乙方施工期间的正常合理需要；

　　3、甲方协调施工场地内各交叉作业施工单位之间的关系，保证乙方按合同约定顺利施工，如因甲方不能及时有效协调各交叉作业施工单位之间的关系，导致乙方不能施工的，工期顺延；

　　4、甲方应在本合同生效后，在具备安装空调设施条件下，提前7日内书面通知乙方进入工地施工；

　　5、甲方指派 为施工现场甲方施工代表，其职权为代表甲方传达相关指令、通知；办理施工过程中的经济签证、变更设计；签署施工过程中相关工程进度表；协调本工程现场及外部关系，以及其他代表甲方的事项等，如 不在施工现场，甲方同意由 、 签署乙方提供的与施工相关的资料、文件、通知、工程进度表等，协调本工程现场及外部关系；

　　6、甲方应对乙方提供的中央空调施工图纸及预算清单等进行审核，并书面予以确认，并向乙方进行技术交底；

　　7、工程未经验收，甲方提前使用或擅自动用设备，由此而发生的质量问题，经济损失由甲方承担责任。

　　8、甲方在施工现场免费提供临时库房，用于乙方材料及设备存放。

　　9、乙方在空调系统安装完毕后通知甲方，甲方应在接到乙方的通知后十五日内组织人员对空调系统进行调试验收，逾期不进行调试验收的，视为乙方的空调系统调试验收合格。

　　第七条 乙方权利义务;

　　1、严格按照施工图纸及设计使用要求进行施工；

　　2、乙方施工完毕交付甲方全套的设备资料、并负责免费培

　　训业主指定的操作人员，达到熟练上岗操作；

　　3、施工现场文明施工、挂牌上岗、着装整齐；

　　4、如果施工过程中甲方要求除合同以外的其它施工项目内容，按合同单价或经济签证增加的工程量支付给乙方相应工程款项；

　　5、乙方进场后须听从甲方的合理安排，接收业主管理的监督，进场的各种手续需备齐。

　　第八条 由于以下原因造成工期延误，工期相应顺延：

　　1、 甲方不能按本合同条款的约定提供开工条件；

　　2、 工程量变化和设计变更；

　　3、 一周内，非乙方原因停水、停电、停气造成停工累计超过8小时；

　　4、 工程款未按时支付

　　5、 不可抗力；

　　6、 其他非乙方原因的停工。

　　乙方在以上情况发生后3日内，将延误的内容和因此发生的 追加合同价款向甲方或甲方代表提出报告，甲方或甲方代表收到报告后3日内予以确认、答复，逾期不予答复，乙方可视为延期及要求已被确认。

　　第九条 设计变更

　　1、 甲方变更设计，应在该项工程施工前15天通知乙方；

　　2、 对于乙方已经施工的工程，因甲方设计变更造成乙方 材料、设备积压，甲方应全额承担乙方因设计变更造成的积压材料、设备款项。由于甲方设计变更造成乙方返工，工期相应顺延，因返工所需的材料、设备、人工费、运费等应全额追加为合同价款，因此给乙方造成的损失，由甲方承担。

　　3、 所有设计变更，双方均应办理变更洽商签证。

　　第十条 违约责任

　　1、 甲方应按本合同约定的期限足额支付相应的工程款 项，如逾期支付，每逾期一天按该期应付款项总额万分之五承担违约金。

　　2、如因甲方原因造成工程中途停工或使用功能变更，甲方应按 元/天支付乙方停工费用；如需乙方返工，甲方应以经济签证的方式另行核算工作量并增加工程价款；如给乙方造成材料设备倒运，甲方应支付相关的运输费用。

　　3、本合同约定的空调安装施工项目，未经乙方安装调试完毕并达到正常运行时，甲方或甲方工作人员提前使用或擅自动用设备，导致发生质量问题，甲方应对该损失承担全部责任。

　　4、乙方如不能按本协议约定的期限内完工，应按剩余工程价款总额日万分之五承担违约金。

　　5、本合同生效后，因甲方原因导致本合同不能履行或不能 全部履行的，乙方有权单方面解除本合同，甲方应按本合同价款总额30%承担违约金。

　　6、本合同生效后，甲方在 个月内不通知乙方进场施工，视为甲方不履行本合同，甲方应按本合同价款总额30%承担违约金。

　　第十一条 因发生不可抗力因素导致工程无法按时完工，甲乙双方不承担违约责任，双方就后续事宜协商处理。

　　第十二条 解决合同纠纷的方式：执行本合同发生争议，由当事人双方协商解决，如协商不成，可提交乙方所在地人民法院管辖。

　　第十三条、本合同未尽事宜，双方可通过签订补充协议的方式予以完善，补充协议与本合同具有同等法律效力。

　　第十四条 本合同自双方签字盖章之日起成立，自乙方收到甲方支付的首付款后具有法律效力。本合同一式肆份，甲乙双方执二份。

　　甲方印章： 乙方印章：

　　甲方负责人： 乙方负责人：

　　联系方式： 联系方式：

　　签订日期： 年 月 日 签订日期： 年 月 日

空调销售及安装合同3

　　业 主： (以下简称甲方)

　　施工单位： (以下简称乙方)

　　根据《中华人民共和国合同法》等有关法律，法规的规定，在*等、自愿的基础上，甲乙双方就甲方向乙方购买并由乙方安装中央空调工程达成如下协议：

　　第一条 甲方订购产品规格型号及数量

　　第二条 工程承包范围、内容及承包方式

　　第三条 产品的运输方式、到货地点、交货方法和费用负担：

　　1、 运输方式：乙方汽车运输至甲方指定地点.

　　2、 交货地点：工地现场。

　　第四条 产品的安装、调试、验收：

　　乙方负责产品的安装、调试。甲乙双方商定： 年 月 日之前，乙方派出工程技术及施工人员到达工地现场开始安装施工，乙方全部工程的完工与甲方装修工程完工同时进行，所需设备均按双方约定时间进场到位。施工工程费用及施工人员日常费用由乙方承担。

　　第五条 价款、结算方式及期限：

　　1、 本工程合同协议价为人民币:113000.00元 (大写：壹拾壹万叁仟元整)。(备注：本合同价款不含税金，如产生税金由甲方承担)。

　　2、 乙方设备运到施工现场，经甲方确认后，甲方当日支付人民币56500.00元 (大写：伍万陆仟伍佰元整)。

　　3、 乙方室内工程安装完毕，甲方当日支付乙方工程款人民币45200.00元(大写：肆万伍仟贰佰元整)。

　　4、 剩余工程款11300.00元(大写：壹万壹仟叁佰元整)到 年 月 日结清。

　　5、 甲方未全额支付合同总价款，工程材料及设备权所有权属乙方。

　　第六条 违约现任

　　一、 乙方责任：

　　1、 如果乙方未按合同规定时间交货，每迟交一天，乙方应向甲方支付价款总额1‰的违约金，但违约金总额不得超过价款总额的20%。如乙方在达到此限额后仍不能交货，甲方可考虑终止合同，因此造成甲方的损失由乙方承担。甲方认可的除外。

　　2、 由于安装不合质量要求，造成的责任由乙方负责。

　　二、 甲方责任：

　　1、 甲方中途退货，应向乙方偿付合同款总额的20%的违约金。

　　2、 甲方未能按合同规定时间支付工程款，每迟一天，甲方应向乙方支付合同款总额的1‰的违约金，但违约金额不超过合同款总额的20%。

　　3、 如甲方在达到此限额后仍不能付款，乙方有权终止合同，按有关法律规定处理。

　　4、 甲方如需调整产品型号，应及时通知乙方，并承担乙方重复运输、保管、材料损失等有关费用。

　　5、 由于甲方原因造成不能按期完工，其责任由甲方承担，而且工期顺延。

　　第七条 工程验收

　　1、 工程完工后，乙方通知甲方进行调试验收;

　　2、 甲方在得到乙方验收通知后3日内进行验收，逾期则视为工程验收合格;

　　第八条 产品质量及工程保用

　　1、设备质保期按设备厂家承诺时间为限：乙方所安装的工程从调试验收合格之日起十二个月为工程安装质量维保期。

　　2、在保用期内若因工程本身质量事故，由乙方负责综合维修，费用由乙方负担。若因甲方操作失误而造成事故，乙方负责排除，但一切费用由甲方负责。

　　3、工程未经验收，甲方提前使用或擅自动用，视同验收合格且由此发生的质量或其它问题，由甲方承担责任。

　　4、安装工程如发生故障，乙方在接到甲方通知24小时内作出回复并立即派出技术人员到现场维修。对保用期后的所有零备件及服务费用，乙方应给予优惠。

　　第九条 仲裁

　　因执行本合同所发生的或者与本合同有关的一切争执，由签约双方友好协商解决;如双方经协商后仍不能解决时，提交达州仲裁委员会仲裁。按照申请仲裁时现行有效的仲裁规则进行仲裁。仲裁裁决是终局的，对双方均有约束力，仲裁费用由败方负担。

　　第十条 合同生效

　　本合同一式二份，甲方执一份，乙方执一份，自双方签字之日起生效。

　　甲方(公章)：_________ 乙方(公章)：_________

　　法定代表人(签字)：_________ 法定代表人(签字)：_________

　　_________年____月____日 _________年____月____日

空调销售及安装合同4

　　合同编号：__________

　　签订地点：__________

　　甲方：__________(以下简称甲方)

　　地址：__________

　　电话：__________

　　乙方：__________ (以下简称乙方)

　　地址：__________

　　电话：__________

　　甲乙双方根据诚实信用原则，就乙方向甲方销售、安装和改装中央空调事宜达成协议，为了保障双方的合法权益，签订本合同。

　　一、双方约定

　　乙方根据甲方指定品牌、型号购买并安装中央空调。

　　二、安装工程概况

　　1、工程名称：__________ ;

　　2、工程地点：__________ ;

　　3、工程范围和内容：__________

　　(1)乙方负责空调系统的室内、外机组的安装;

　　(2)冷媒管、水管等空调管道制作安装(管道根据图纸及现场实际情况进行安装)及保温;

　　(3)室内、外机控制线、温控器安装(不含主机电源连接线);

　　(4)风系统制作与安装;

　　(5)系统开机调试。

　　三、合同总价

　　1、销售及安装总造价￥：__________ ________元(大写)：__________ ;

　　2、如遇下列情况，合同总价将相应增加：__________

　　(1)甲方改变设计导致费用增加;

　　(2)非因双方之原因变更设计导致费用增加;

　　(3)非因乙方原因的工程延期而导致的费用增加(如甲方资金未能按时到位、现场不能施工或施工难度增加等);

　　(4)在施工中新增加了工程项目;

　　(5)其它。

　　四、工程期限

　　1、隐蔽工程工期为_______天，自乙方进场之日起计算，整个工期根据装修进度而定。

　　2、实际交工期按照主机开机调试时间计算，风口及温控器的安装固定时间内受装修进度影响不计在内。

　　3、如遇下列情况，由乙方用书面形式通知甲方顺延期限：__________

　　(1)甲方未按照合同约定支付预付款、工程进度款而影响施工进度者;

　　(2)甲方在合同规定开工日期前，未能准备好施工用水、电、施工场地及其他开工条件;

　　(3)发生重大设计变更，如：__________系统布置变更、材料材质变更等;

　　(4)在施工中因停水、停电或其它原因限制施工时间;

　　(5)因电源未引到位影响调试验收的;

　　(6)因遇人力不可抗拒的因素(如台风、水灾、自然原因发生的火灾、地震等)，而影响工程进度;

　　五、材料、设备供应(见附件)

　　六、工程质量、验收、保修及售后服务

　　1、双方一致同意：__________乙方交工时甲方经检验未能提出异议则视为质量符合甲方之要求。若甲方不能及时组织验收，因此导致的一切后果概由甲方承担。

　　2、交工验收中如发现有不符质量要求，需要返工的工程，乙方应与返工。

　　3、已竣工未验收工程，在交工前甲方不得动用，否则视同交验;并承担由此而发生的质量或其它问题。

　　4、保修及售后服务承诺

　　(1)保修期：__________设备部分整机保修期依生产厂家之规定进行保修12个月，压缩机保修三年，从工程调试验收合格之日起计算。

　　(2)甲方应指定人员与乙方进行联系，并将人员名单以书面形式提交给乙方，当联系人变化时甲方应及时将变化结果告诉乙方。

　　(3)在保修期内因系统部分质量、工程质量问题引起的故障，由乙方负责维修，应须更换之零件，费用由乙方负担。因甲方操作失误等人为因素引起的故障，乙方负责排除，费用由甲方负责。

　　(4)说明书、相关产品合格证书、调试验收单等在竣工验收时由乙方交甲方签收。

　　(5)保修期内，甲方需要对工程进行修改时，乙方有权根据修改的工作量收取劳务成本费。

　　(6)乙方负责甲方原有中央空调及承包范围内中央空调两年的维护、保养。

　　(7)保修期内，乙方对甲方每次提出的安装质量问题应在2天内整改，乙方接到甲方电话后1小时内赶到现场，超过时间乙方没有回复，甲方有权另请其它人员负责维修，维修所产生的费用(工价上浮30%)在乙方的质保金内扣除。

　　七、付款方式

　　1、签订合同后当日内，甲方支付乙方预付款式，即人民币大写________元整(小写________元整)，乙方收到此款后开始组织材料设备进场;

　　2、隐蔽工程安装完毕后三日内，甲方支付工程款给乙方即大写________元整(小写________元整);

　　3、安装调试完毕后七日内，甲方支付工程款给乙方(包含增加工程部份)，即大写________元整(小写________元整);

　　4、扣该工程款人民币大写________元整(小写________元整)，作为质保金，以甲方投入使用之日起计算，满两年后20日内退付质保金。

　　八、双方义务

　　1、甲方义务

　　(1)、甲方指定安装位置及要求，提供乙方施工材料存放用地，施工用水、电，包括清除障碍物。甲方负责提供电源到乙方指定位置;

　　(2)甲方应协调乙方与其他专业的配合工作;

　　(3)甲方应与物业协调好乙方施工的有关问题，室外机安装位置和因工程改动需改动建筑结构的地方，应由甲方事先征得物业部的同意，并应在进场施工前办好相关手续，如乙方按照施工方案进行施工的过程中，由于甲方原因致使相关管理部门的干预，被迫停工造成的损失，应由甲方负责;

　　(4)甲方参与工程质量和施工进度的监督;

　　(5)甲方负责主机设备和附属材料的进场验收、工程竣工验收，协助保护好安装后的设备，防止被盗及损坏;

　　(6)在本合同履行过程中，甲方对知悉的乙方商业秘密有保密义务;

　　(7)及时付款义务

　　2、乙方义务

　　(1)乙方在施工过程中，必须严格遵守甲方物业管理制度，必须严格执行安全施工操作规范、防火规定、工艺规范及质量标准;

　　(2)乙方负责设备及附件的购置、运输、加工、制作、安装及交付甲方使用;、

　　(3)乙方需按照双方商定的方案进行安装并保证工程施工质量和施工进度;

　　(4)乙方应保证施工现场的整洁，应做好成品保护及甲方财产保护工作;

　　(5)由于乙方原因造成工程延期或设备损坏，应由乙方负责;

　　(6)在工程施工中发生非乙方原因致工程不能正常进行时，乙方必须立即通知甲方，但不承担因此造成的损失。

　　九、违约责任

　　1、根据公*原则，工程质量不合格的，乙方负责无偿修理。

　　2、甲方未能按照合同约定履行自己的义务，应赔偿乙方因此遭受的实际损失。

　　3、合同规定的合同款项未付清前，乙方所售设备及安装工程的附属材料的所有权归乙方所有，同时乙方有权终止所售设备及安装工程的保修期服务。

　　4、若甲方应付工程款逾期2个月未付，乙方可要求甲方支付应付工程款20%的违约金，继续履行合同并赔偿实际遭受的损失，还可以解除合同并不退已付款且要求赔偿实际遭受的损失。

　　5、签订合同后，若甲乙双方单方毁约，毁约者按合同总价款的20%赔付对方。

　　十、本合同在履行中发生争议时双方应通过友好协商方式解决问题，若协调不成，在合同签订地法院提起诉讼。

　　十一、未尽事宜，双方可签订补充协议，补充协议与本合同具有同等效力。

　　十二、本合同一式两份，甲、乙双方各执一份，具有同等效力。

　　十三、合同附件包括预算清单、工程图纸，为合同不可分割的一部分，与合同同时生效。

　　十四、本合同自甲、乙双方签字、盖章之日起生效，期满后自动失效。

　　甲方(签章)：__________乙方(签章)：__________

　　法人代表：__________法人代表：__________

　　委托代理人：__________委托代表人：__________

空调销售及安装合同5

　　甲方： （以下简称甲方） 甲方：

　　乙方： （以下简称乙方） 乙方：

　　根据《中华人民共和国合同法》和其他相关法律、行政法规之规定，甲、乙 双方本着*等互利、诚实信用的原则，经协商一致甲方向乙方订购 大金空调 一 批，并由乙方负责安装调试开通，同意签订如下合同条款共同遵守：

　　一、产品名称、型号、产地、数量、金额

　　二、产品质量 2 1 1 3 2 2 管

　　1、乙方供应的空调质量以上海大金产品的样本和说明书上的技术数据为标 准。质量必须符合相关国家标准，并符合国家产品质量法德有关规定。

　　2、乙方保证其供应的空调设备是全新的合格产品。乙方承诺所提供的产品 质量符合国家产品质量法要求。

　　三、交货时间

　　1、空调安装工期跟甲方装修同步配套进行。XX 年 设备安装调试工作。

　　2、合同供货范围包括了所有空调设备、技术资料、安装、安装材料、风管 等，但在执行合同过程中如发现有任何漏项和短缺，在发货清单中并未列入而且 月 日前完成空调

　　2 确实是乙方供货范围中应该有的， 并且是满足合同附件对合同设备的性能保证值 要求所必须的，均应由乙方负责将所缺的设备、技术资料、配件等补上，且不计 费用。

　　3、空调设备在安装完毕后，乙方与甲方一起进行空调调试运行验收。因空 调设备自身质量问题或安装出现差错，乙方应完全负责。乙方负责协调设备安装 及调试运行的负责人为：

　　联系方式为：

　　4、空调的安装调试由乙方负责，甲方要免费提供空调安装过程中的水、电 等必要条件及其他相应配套工作。 交货地点：

　　四、交货地点：甲方指定场地。

　　五、验收方法

　　1、货物到达目的地后，双方根据装箱单对货物的包装、外观及件数进行清 点检验。 如发现有任何不符之处经各方代表确认属乙方责任后， 由乙方处理解决。 此次验收仅是对货物的包装、外观、数量等的检验，最终质量以甲方验收合格为 准。

　　2、安装调试后对空调设备运行性能进行验收，以空调连续稳定正常运行效 果良好为准，由甲方组织各相关方参加，最终结论以各方签字确认为准。

　　3、在未征得甲方同意情况下，乙方不得擅自更换合同设备的主材、辅材的 品牌、型号等，否则甲方有权向乙方收取合同总额 20%的违约金，并由乙方无偿 调换至原品牌的规格、型号。

　　六、付款方式

　　1、设备到现场支付合同总价的 70%，空调设备安装并调试完毕甲方验收通

　　2、过后支付到合同总价的95%，余款 5%作为质保金，保修期到期后无息返还。

　　3、每次付款前乙方必须提供符合萧山当地税务要求的发票，支付到 95%时 提供全额发票。

　　七、合同总金额

　　合同总金额为人民币（大写） ：

　　八、违约责任：

　　违约责任：

　　1、若乙方未能按合同第三条所规定的交货期交货并完成安装调试运行，乙 方按 1000 元/天向甲方支付违约金，同时甲方有权解除合同。

　　2、如乙方交付的空调不符合合同质量的约定，乙方应在甲方提出异议十五 天内给予无条件免费更换。

　　九、质量保证期

　　1、质量保证期：保修期自验收合格之日起二十四个月。乙方在接到甲方书 面通知和电话通知后 1 小时内，立即派合格的维修人员到达甲方所在地维修，直 到修复为止。

　　2、售后服务方面，乙方所坚持的原则是先解决问题，后分析责任，把用户 的损失减少到最低程度。

　　3、保修期内乙方免收配件及修理费用（非质量因素除外） ，保修期满后备品 或易损件的更换只收材料费。对同一部件连续出现二次故障的配件，由乙方免费 提供直到甲方满意。

　　十、解决合同纠纷的方式：本合同在履行过程中发生争议，由当事人双方协 商解决，协商不成，当事人双方同意由合同履行地人民法院管辖，本合同履行地 为： （￥ 元） 。

　　十一、本合同壹式玖份，甲方执陆份，乙方执叁份，同具法律效力。本合同 自双方盖章之日起生效。

　　甲 方： 乙 方： 法定代表人： 法定代表人： 委托代理人： 委托代理人：

　　签订日期：XX 年 月 日 签 订 日 期：XX 年 月 日

空调销售及安装合同6

　　甲方：_____________________

　　乙方：___________________

　　根据《_____》及其他有关法律、行政法规，结合本项目的实际情况，经甲、乙双方充分协商，签订本合同，共同遵守。

　　一、承包范围和内容

　　1、乙方应严格按照甲方认可的设计及以后的设计修改变更、甲方指令组织安装。

　　2、项目具体内容包括：风机盘管，主机安装、配合调试(不含主机吊装，主机基础，机械开孔及主电源部分)。

　　二、承包方式

　　本项目合同采用总包工包料(标准配件均为市场常用品牌)方式，盘管安装单价为_________元每台(含风管风口三速控制开关)，模块主机安装单价为_________元每台，按实结算(不含税)。

　　三、工期和保修

　　1、本合同签订并按合同要求款到乙方帐户后，乙方开始进行室内安装。

　　2、甲方提前通知乙方进行室内安装，室内工程工期为自乙方进场之日起7天，整个系统调试完毕时间，乙方配合装修公司进度。

　　3、由于不可抗力、或因重大设计变更导致工程量的较大增减、或甲方同意的其他原因，工期可相应顺延。

　　四、质量标准及竣工验收

　　1、本项目空调验收效果：参照舒适性空调国家标准验收。

　　2、甲方验收签字或乙方提出验收三日内甲方未提出异议，视为验收合格。

　　五、付款方式

　　1合同签订后，甲方向乙方支工程款壹万元整，乙方按甲方要求安排施工。

　　2余款工程完工一次性支付。

　　六、双方责任

　　1甲方责任：

　　（1）提供乙方施工所需场地。

　　（2）严格按合同规定的付款方式支付合同款项，如有违反，所造成的一切损失由甲方承担。

　　（3）提供系统正常运转的且能供乙方施工调试系统的水电条件。

　　（4）甲方或委托施工现场协调人员负责协调物业管理公司、装修公司及乙方相关事宜。

　　（5）如甲方要求穿梁施工、结构承重防水及与物业公司的接洽由甲方负责。

　　（6）对确认后的施工图纸、变更图纸及变更单签字。

　　（7）如甲方需设计变更，在不影响空调效果前提下，经双方协商一致，形成正式书面协议，作为合同补充部分并相应调整工程款，造价以预算书单价为准。

　　2、乙方责任：

　　（1）接受甲方的监督与管理。

　　（2）建立健全防火和施工安全等制度和措施，遵守并执行国家及市有关施工噪音、环境保护、安全施工、文明施工和夜间施工等规定。

　　（3）工程竣工后清理场地，拆除临时设施，打扫室内外卫生。

　　七、违约责任

　　1、合同签订并生效后，甲方无故不执行合同，如给乙方造成备货备料方面的损失，由甲方承担。

　　2、本合同签订生效后，甲方不按合同约定时间付款，乙方工期可相应顺延。

　　3、保修期内，如若因工程质量问题造成的直接经济损失由乙方负责。如若乙方使用材料品牌与合同附件不符，甲方有权要求更换成附件中指定品牌。

　　4、如发现安装质量问题和安装质量缺陷，乙方必须在接到甲方电话或书面通知后的8小时内派员进行维修。

　　八、其它

　　1、本合同自甲、乙双方签字盖章之日起生效;并安装完毕经甲方验收合格;保修期届满，本合同终止。

　　2、本合同一式二份，双方各持一份。

　　甲方:______________乙方：______________

　　日期:______________日期：______________

空调销售及安装合同7

　　需方：____________________________________(以下简称甲方)

　　供方：____________________________________(以下简称乙方)

　　依照《中华人民共和国经济合同法》及其相关法律、法规的规定，甲乙双方在*等、自愿、协商一致的基础上，达成如下协议：

　　一、产品名称、型号、数量

　　___________________________

　　二、合同价款及付款方式：

　　1、合同价款：

　　人民币金额(小写)：_________(大写)：_________

　　2、付款方式：

　　2.1合同签定即付合同价款的

　　2.2设备及人员进入甲方安装现场，甲方验收合格后付合同价款的(人民币_________元);

　　2.3工程结束甲方验收合格后两日内，甲方付清余款人民币_________元。

　　三、工期：

　　1、工期为日历日，具体从_________至_________竣工。

　　2、如遇下列情况，工期做相应顺延：

　　2.1甲方在合同规定开工之日前未能准备好施工用水、用电等开工条件;

　　2.2在施工过程中遇到停水、停电或其他影响到正常施工作业的情况;

　　2.3甲方提出设计变更造成施工量增加;

　　2.4因遇不可抗力因素(如：自然灾害、战争等)。

　　四、变更：

　　合同签定后如果需要变更，合同双方应协商一致，并签定本更协议。

　　五、验收标准及保修

　　1、验收标准

　　按照国家标准验收。

　　2、保修

　　2.1保修期：合同生效之日起，在正常使用状态下，整机保修一年，压缩机保修三年。

　　2.2在保修期内，若因设备本身或安装质量等原因引起的故障，乙方负责免费维修;如果因为甲方错误操作等原因造成设备不能正常使用，则由乙方负责排除故障，但相关费用由甲方支付。

　　甲方(公章)：_________乙方(公章)：_________

　　法定代表人(签字)：_________法定代表人(签字)：_________

　　_________年____月____日_________年____月____日

空调销售及安装合同8

　　合同编号：__________________

　　供方：__________________，以下简称甲方。

　　地址：____________________________________

　　需方：__________________，以下简称乙方。

　　地址：____________________________________

　　根据《中华人民共和国合同法》及国家相关法律、法规之规定，甲乙双方本着*等互利的原则，就乙方购买甲方产品一事达成如下协议。

　　一、产品的名称、规格、数量和价格：

　　产品名称：__________________

　　规格：__________________

　　数量：__________________

　　单价：_______（以订货单价格签字为准）

　　总价：______

　　合计人民币金额（大写）_______

　　二、产品质量要求及技术标准：

　　产品质量要求标准按照标准执行。

　　三、产品的交货单位、交货方法、运输方式、到货地点、交（提）货期限：

　　1.产品的交货单位：

　　2.交货方法，按下列第项执行：

　　（1）甲方送货（国家主管部门规定有送货办法的，按规定的办法执行；没有规定送货办法的，按甲乙协议执行）；

　　（2）甲方代运（乙方代办运输，应充分考虑甲方的要求，商定合理的运输路线和运输工具）；

　　（3）乙方自提自运。

　　3.运输方式：

　　4、到货地点和接货单位（或接货人）

　　乙方如要求变更到货地点或接货人，应在合同规定的交货期限前天通知甲方，以便甲方编排运输计划；必须由乙方派人押送的，应在合同中明确规定；甲乙双方对产品的运输和装卸，应按有关规定与运输部门办理交换手续，作出记录，双方签字，明确甲、乙方和运输部门的责任。

　　5、产品的交（提）货期限

　　规定送货或代运的产品的交货日期，以甲方发运产品时承运部门签发的戳记日期为准，当事人另有约定者，从约定；合同规定乙方自提产品的交货日期，以甲方按合同规定通知的提货日期为准。甲方的提货通知中，应给予乙方必要的途中时间，实际交货或提货日期早于或迟于合同规定的日期，应视为提前或逾期交货或提货。

　　四、货款结算：

　　在双方签订本合同之日起三日内，乙方向甲方下单，并将50%的货款打到甲方指定账户；在交（提）货异议期满后，乙方再将剩余50%的货款打到甲方指定账户。

　　五、验收及异议期：

　　1、乙方在验收中，如果发现产品的品种、规格、质量不合规定，应一面妥为保管，一面在十天内向甲方提出书面异议；在托收承付期内，乙方有权拒付不符合同规定部分的货款。

　　2、如乙方未按规定期限提出书面异议的'，视为所交产品符合合同规定。

　　3、乙方因保管不善等造成产品质量下降的，不得提出异议。

　　4、甲方在接到需方书面异议后，应在十天内（另有规定或当事人另行商定期限者除外）负责处理，否则，即视为默认甲方提出的异议和处理意见。

　　六、违约责任：

　　（一）甲方违约责任：

　　1、甲方不能交货的，应向乙方偿付不能交货部分货款的%的违约金。

　　2、甲方所交产品品种、规格、质量不符合同规定的，如果乙方同意利用，应当按质论价；如果乙方不能利用的，应根据产品的具体情况，由甲方负责包换或包修，并承担修理、调换或退货而支付的实际费用。甲方不能修理或者不能调换的，按不能交货处理。

　　3、甲方因产品包装不符合同规定，必须返修或重新包装的，甲方应负责返修或重新包装，并承担支付的费用。乙方不要求返修或重新包装而要求赔偿损失的，甲方应当偿付乙方该不合格包装物低于合格包装物的价值部分。因包装不符合规定造成货物损坏或灭失的，甲方应当负责赔偿。

　　4、甲方逾期交货的，应按全部货款金额每日千分之一计算，向乙方偿付逾期交货的违约金，并承担乙方因此所受的损失费用。

　　5、甲方提前交货的产品、多交的产品和品种、质量不符合规定的产品，乙方在代保管期内实际支付的保管等费用以及非因乙方保管不善而发生的损失，应当由甲方承担。

　　6、产品错发到货地点或接货人的，甲方除应负责运交合同规定的到货地点或接货人外，还应承担乙方因此多支付的一切实际费用和逾期交货的违约金。甲方未经乙方同意，单方面改变运输路线和运输工具的，应当承担由此增加的费用。

　　7、甲方提前交货的，乙方接货后，仍可按合同规定的交货时间付款；甲方逾期交货的，甲方应在发货前与乙方协商，乙方仍需要的，甲方应照数补交，并负逾期交货责任；乙方不再需要的，应当在接到甲方通知后十五天内通知甲方，办理解除合同手续，逾期不答复的，视为同意发货。

　　（二）乙方的违约责任：

　　1、乙方中途退货，应向乙方偿付退货部分货款%的违约金。

　　2、乙方自提产品未按供方通知的日期或合同规定的日期提货的，应按全部货款金额每日千分之一计算，向甲方偿付逾期提货的违约金，并承担甲方实际支付的代为保管、保养的费用。

　　3、乙方逾期付款的，应按全部货款金额每日千分之一计算向甲方偿付逾期付款的违约金。

　　4、乙方违反合同规定拒绝接货的，应当承担由此造成的损失和运输部门的罚款。

　　5、乙方如错填到货地点或接货人，或对甲方提出错误异议，应承担甲方因此所受的损失。

　　七、其他事项

　　1、本合同自双方签字盖章之日起生效。合同有效期内，除非经过对方同意，或者另有法定理由，任何一方不得变更或解除合同。

　　2、合同如有未尽事宜，须经双方共同协商，作出补充规定，补充规定与本合同具有同等效力。双方签订确认的订货单或传真件是本合同的有效组成部分，具体产品以订货单为准，传真件具有同等法律效力。

　　3、双方来往函件，按照合同规定的地址以特快专递方式送达对方。如一方地址、电话、传真号码有变更，应在变更后的两日内书面通知对方，否则，应承担相应责任。

　　4、本合同正本一式两份，双方各执壹份。

　　甲方：（盖章）__________________乙方：（盖章）__________________

　　法定代表人：__________________法定代表人：__________________

　　联系地址：__________________联系地址：__________________

　　联系电话：__________________联系电话：__________________

空调销售及安装合同9

　　甲方：（以下简称甲方） ，地址：

　　乙方：（以下简称乙方） ，地址：

　　根据《中华人民共和国合同法》和其他相关法律法规之规定，甲乙双方本着自愿、*等、互利、诚实、信用的原则，就甲方向乙方购买 空调一批，并由乙方负责安装调试开通，经协商一致签订如下合同共同遵守：

　　一：标的名称、型号、产地、数量、价款如下：

　　二：产品质量

　　1、乙方供应的空调产品质量以质量必须符合相关国家标准，并符合国家产品质量法有关标准。

　　2、乙方保证其供应的空调设备为全新的合格产品。乙方承诺所提**品质量符合国家质量法要求。

　　三：交货期限

　　1、空调安装工期和甲方装修同步配套进行。本工程为包括土建和电气施工内容，所涉

　　土建和电气项目由甲方负责与其他专业协调，乙方负责提供技术要求。201 年 月 日前完成空调设备安装调试开通工作。

　　2、合同供货范围包括所有空调设备、技术资料、安装、安装材料等，但在执行合同过程中发现任何漏项或短缺，在发货清单并未列入而且确实是乙方供货范围该有的，并且是满足合同附件对合同设备保证值要求所必须的，均由乙方负责将所缺设备、技术资料、安装、安装材料等补上，且不计入费用。

　　3、空调设备在安装完毕后，乙方同甲方一起进行空调调试运行验收。因空调设备质量问题或安装等原因出现差错，由乙方完全负责。

　　4、空调的安装调试由乙方负责，甲方要免费提供空调安装过程中水、电等必要条件及其他相应配套措施。

　　四：交货地址

　　1、甲方指定地点 五：验收方法

　　1、货物到达目的地后，双方根据装箱单对货物的包装、外观和数量进行清点检验。如发现任何不符之处经双方代表确认属乙方责任后，由乙方处理解决。此次验收仅对货物的包装、外观和数量进行检验，最终质量以甲方验收合格为准。

　　2、安装调试后对空调设备运行性能进行验收，以空调连续稳定正常运行效果良好为准，由甲方组织各相关方参加，最终结论以各方签字为准。

　　3、在未征得甲方书面同意情况下，乙方不得擅自更换合同设备的主辅材料的品牌、型号等及安装工艺，负否则甲方有权向乙方收取合同金额25%的违约金，并由乙方无偿调换回原来主辅材料的品牌、型号等及安装工艺。

　　六：安全责任

　　由于空调设备安装属于专业技能操作，乙方应派有相应资质技术人员安装。如因安装期间发生的安全事故所产生的法律责任和一切费用由乙方承担。 七：付款方式

　　1、签订合同时支付合同总价的30%作为订金，即人民币（大写） 元（￥ 元 ）；

　　2、设备到达现场支付合同总价的20%，即人民币（大写）元（￥ 元 ）；

　　3、空调设备安装并调试完毕，经甲方验收合格后支付合同总价的45%，即（人民币） ）；

　　4、余款5%作为质保金，保修期到期后7天内无息返还；

　　5.、每次付款前乙方必须提供符合甲方所在地税务要求的发票，支付到95%时提供全额发票。

　　八：合同总金额

　　合同总金额人民币（大写）元（￥ 元 ）； 九：违约责任

　　1、乙方未能按照本合同的第三条规定的期限交货并完成安装调试运行，乙方按1000元∕天向甲方支付违约金，同时甲方有权解除合同。

　　2、甲方应按合同约定期限支付乙方工程及设备等款项，若逾期支付，甲方按1000元∕天向乙方支付违约金。

　　3、若乙方提供的空调设备不符合合同质量的规定，乙方应在甲方提出异议十五日内给予无条件免费更换。 十：质量保证期

　　1、质量保证期：从验收合格之日起24个月。乙方在接到甲方书面或者电话等其他通知后1个小时内，立即派遣合格维修人员达到甲方所在地维修，直至修复为止。

　　2、空调设备安装调试期间，派专业技术人员对用户免费提供技术指导、培训，直至用户全部掌握运行操作，熟悉日常保养。

　　3、保修期内由于乙方原因造成故障由乙方负责处理，由于甲方操作失误造成故障产生，乙方负责进行排查处理，但相应费用由甲方承担。

　　4、保修期满，免费上门服务只收取配件费用。对同一部件连续出现二次故障的配件，由乙方免费提供直至甲方满意。

　　5、说明书、保修单及相关产品合格证等在竣工验收时乙方交甲方签收。 十一：公证费 由提出一方承担。

　　十二：解决合同纠纷的方式

　　本合同在履行过程中产生纠纷，由双方协商解决。若不能协商解决时，应按下列第 种方式解决。

　　1、向 仲裁委员会申请仲裁。

　　2人民法院起诉。 十三：其他约定条款

　　十四：本合同壹式肆份，双方各持贰份，本合同未尽事宜，由双方另行协商并以书面形式予以补充，补充合同视为本合同不可分割部分与本合同同具法律效力。本合同自双方签字盖章之起生效。

　　甲方： 乙方：

　　签字（盖章） 签字（盖章）

　　银行账号：银行账号：

　　签约日期：签约日期：

空调销售及安装合同10

　　购买方： (以下简称甲方) ，地址：

　　销售方： (以下简称乙方) ，地址：

　　根据《中华人民共和国合同法》和其他相关法律法规之规定，甲乙双方本着自愿、*等、互利、诚实、信用的原则，就甲方向乙方购买 格力 空调一批，并由乙方负责安装调试开通，经协商一致签订如下合同共同遵守：

　　一：地址、型号、数量、价款如下：

　　二：产品质量

　　1、乙方供应的空调产品质量以须符合相关国家标准，并符合国家产品质量法有关标准。

　　2、乙方保证其供应的空调设备为全新的合格产品。乙方承诺所提**品质量符合国家质量法要求。

　　三：交货期限

　　1、空调安装工期和甲方装修同步配套进行。本工程为包括土建和电气施工内容，所涉土建和电气项目由甲方负责与其他专业协调，乙方负责提供技术要求。201 年 月 日前完成空调设备安装调试开通工作。

　　2、合同供货范围包括所有空调设备、技术资料、安装、安装材料等，但在执行合同过程中发现任何漏项或短缺，在发货清单并未列入而且确实是乙方供货范围该有的，并且是满足合同附件对合同设备保证值要求所必须的，均由乙方负责将所缺设备、技术资料、安装、安装材料等补上，且不计入费用。

　　3、空调设备在安装完毕后，乙方同甲方一起进行空调调试运行验收。因空调设备质量问题或安装等原因出现差错，由乙方完全负责。

　　4、空调的安装调试由乙方负责，甲方要免费提供空调安装过程中水、电等必要条件及其他相应配套措施。

　　四：交货地址

　　1、甲方指定地点五：验收方法

　　1、货物到达目的地后，双方根据装箱单对货物的包装、外观和数量进行清点检验。如发现任何不符之处经双方代表确认属乙方责任后，由乙方处理解决。此次验收仅对货物的包装、外观和数量进行检验，最终质量以甲方验收合格为准。

　　2、安装调试后对空调设备运行性能进行验收，以空调连续稳定正常运行效果良好为准，由甲方组织各相关方参加，最终结论以各方签字为准。

　　3、在未征得甲方书面同意情况下，乙方不得擅自更换合同设备的主辅材料的品牌、型号等及安装工艺，负否则甲方有权向乙方收取合同金额25%的违约金，并由乙方无偿调换回原来主辅材料的品牌、型号等及安装工艺。

　　六：安全责任

　　由于空调设备安装属于专业技能操作，乙方应派有相应资质技术人员安装。如因安装期间发生的安全事故所产生的法律责任和一切费用由乙方承担。

　　七：付款方式

　　1、签订合同时支付合同总价的30%作为订金，即人民币元( 元 );

　　2、设备到达现场支付合同总价的20%，即人民币(大写)( 元 );

　　3、空调设备安装并调试完毕，经甲方验收合格后支付合同总价的45%，即(人民币) 元(;

　　4、余款5%作为质保金，保修期到期后7天内无息返还;

　　5.、每次付款前乙方必须提供符合甲方所在地税务要求的发票，支付到95%时提供全额发票。

　　八：合同总金额

　　合同总金额人民币(大写) 元( 元 ); 九：违约责任

　　1、乙方未能按照本合同的第三条规定的期限交货并完成安装调试运行，乙方按1000元∕天向甲方支付违约金，同时甲方有权解除合同。

　　2、甲方应按合同约定期限支付乙方工程及设备等款项，若逾期支付，甲方按1000元∕天向乙方支付违约金。

　　3、若乙方提供的空调设备不符合合同质量的规定，乙方应在甲方提出异议十五日内给予无条件免费更换。

　　十：质量保证期

　　1、质量保证期：从验收合格之日起24个月。乙方在接到甲方书面或者电话等其他通知后1个小时内，立即派遣合格维修人员达到甲方所在地维修，直至修复为止。

　　2、空调设备安装调试期间，派专业技术人员对用户免费提供技术指导、培训，直至用户全部掌握运行操作，熟悉日常保养。

　　3、保修期内由于乙方原因造成故障由乙方负责处理，由于甲方操作失误造成故障产生，乙方负责进行排查处理，但相应费用由甲方承担。

　　4、保修期满，免费上门服务只收取配件费用。对同一部件连续出现二次故障的配件，由乙方免费提供直至甲方满意。

　　5、说明书、保修单及相关产品合格证等在竣工验收时乙方交甲方签收。

　　十一：公证费

　　由提出一方承担。

　　十二：解决合同纠纷的方式

　　本合同在履行过程中产生纠纷，由双方协商解决。

　　十三：其他约定条款

　　十四：本合同壹式肆份，双方各持贰份，本合同未尽事宜，由双方另行协商并以书面形式予以补充，补充合同视为本合同不可分割部分与本合同同具法律效力。本合同自双方签字盖章之起生效。

　　甲方(公章)：_________乙方(公章)：_________

　　法定代表人(签字)：_________法定代表人(签字)：_________

　　_________年____月____日_________年____月____日

空调销售及安装合同11

　　甲方：

　　乙方：

　　日期 年 月 日

　　1. 甲方与年月吸顶机(5P) 每台 元人民币。共 台。主机部分 元整。

　　2. 内外主机费用部分包含：安装费、支架费、特种作业费。

　　3. 辅材部分： 内外机铜连接管、十二芯内外机电源线、保温管、打孔、铁螺纹杆、PVC下水管、合计按每米 元人民币。总价依据最后使用总长和单价计算。

　　4. 由于大多数内外机连接管过长，安装调试后必须要加注原厂冷媒以达到正常制冷效果，冷媒每瓶10公斤装 元。最后依据使用总量依据瓶数计算总价。

　　5. 自合同生效之日，甲方需预付所有空调内外机主体部分资金给乙方。

　　6. 乙方确认收到主机款项后负责把所有机器安装完工调试。完成工作量后的三个工作日内由甲方验收确认。

　　7. 甲方验收完成后需支付乙方余下的工程尾款。

　　8. 自空调安装之日起整机保修2年整(自然灾害和人为原因除外)。

　　9. 过保后，由与卖方特定的长虹售后商关系。可享受成本维修这一优惠服务。

　　10. 此合同一式两份，甲、乙双方各持一份。

　　甲方(公章)：_________ 乙方(公章)：_________

　　法定代表人(签字)：_________ 法定代表人(签字)：_________

　　_________年____月____日 _________年____月____日

空调销售及安装合同12

　　甲方：______________

　　乙方：______________

　　根据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》等有关法律、法规的规定，甲乙双方在*等、自愿、协商一致的基础上，就乙方为甲方销售及安装空调设施设备事宜，达成如下协议：

　　第一条工程项目概况：

　　1.工程名称：______________

　　2.工程地点：______________

　　3.承包范围和内容：本工程乙方负责_______中央空调系统的安装、调试达到正常运行标准。

　　4.工程期限：自乙方进入施工场地后_______内完成空调系统的安装调试，并达到正常运行标准。

　　第二条工程质量要求：

　　本工程达到：《采暖、通风与空调工程施工质量验收规范GB50243一20____》标准。空调设备满足系统安全使用要求，形美观，走管、走线合理规范。

　　第三条工程价款：

　　本合同项下的工程总金额为_______元，大写：_______元整。该款项以甲方确认的中央空调施工预算清单的内容为依据。在施工、安装、调试过程中因甲方要求增加的工程项目，按双方协商的价款予以结算。

　　第四条工程价款的支付方式：

　　1、本合同签订的当日，甲方向乙方支付工程价款总额_______%的工程款即_______元;

　　2、乙方的室内、室机组进入施工现场当日，甲方向乙方支付工程价总额_______%的工程款即_______元。

　　3、乙方在中央空调设备安装完毕并调试正常运行后，甲方向乙方支付工程价款总额_______%的工程款即_______元。

　　第五条保修条款：

　　本合同约定的质量保修范围仅指空调主机设备(人为因素除)。质量保修期从中央空调设备安装完毕并试正常运行之日起计算，保修期为_______月。

　　保修期内因甲方工作人员操作失误及甲方其他人为因素导致中央空调设施设备出现事故，乙方只提供免费维修义务，所需更换的材料费用由甲方承担。

　　第六条甲方的权利义务：

　　1、甲方在乙方进入场地前三日内提供施工所需的场地;

　　2、甲方向乙方免费提供施工所需用水、电、热力、电讯等施工条件，并保证乙方施工期间的正常合理需要;

　　3、甲方协调施工场地内各交叉作业施工单位之间的关系，保证乙方按合同约定顺利施工，如因甲方不能及时有效协调各交叉作业施工单位之间的关系，导致乙方不能施工的，工期顺延;

　　4、甲方应在本合同生效后，在具备安装空调设施条件下，提前7日内书面通知乙方进入工地施工;

　　5、甲方指派_______为施工现场甲方施工代表，其职权为代表甲方传达相关指令、通知;办理施工过程中的经济签证、变更设计;签署施工过程中相关工程进度表;协调本工程现场及部关系，以及其他代表甲方的事项等，如_______不在施工现场，甲方同意由_______、_______签署乙方提供的与施工相关的资料、文件、通知、工程进度表等，协调本工程现场及部关系;

　　6、甲方应对乙方提供的中央空调施工图纸及预算清单等进行审核，并书面予以确认，并向乙方进行技术交底;

　　7、工程未经验收，甲方提前使用或擅自动用设备，由此而发生的质量问题，经济损失由甲方承担责任。

　　8、甲方在施工现场免费提供临时库房，用于乙方材料及设备存放。

　　9、乙方在空调系统安装完毕后通知甲方，甲方应在接到乙方的通知后十五日内组织人员对空调系统进行调试验收，逾期不进行调试验收的，视为乙方的空调系统调试验收合格。

　　第七条乙方权利义务：

　　1、严格按照施工图纸及设计使用要求进行施工;

　　2、乙方施工完毕交付甲方全套的设备资料、并负责免费培训业主指定的操作人员，达到熟练上岗操作;

　　3、施工现场文明施工、挂牌上岗、着装整齐;

　　4、如果施工过程中甲方要求除合同以的其它施工项目内容，按合同单价或经济签证增加的工程量支付给乙方相应工程款项;

　　5、乙方进场后须听从甲方的合理安排，接收业主管理的监督，进场的各种手续需备齐。

　　第八条由于以下原因造成工期延误，工期相应顺延：

　　1、甲方不能按本合同条款的约定提供开工条件;

　　2、工程量变化和设计变更;

　　3、一周内，非乙方原因停水、停电、停气造成停工累计超过8小时;

　　4、工程款未按时支付

　　5、不可抗力;

　　6、其他非乙方原因的停工。

　　乙方在以上情况发生后3日内，将延误的内容和因此发生的_______追加合同价款向甲方或甲方代表提出报告，甲方或甲方代表收到报告后3日内予以确认、答复，逾期不予答复，乙方可视为延期及要求已被确认。

　　第九条设计变更

　　1、甲方变更设计，应在该项工程施工前15天通知乙方;

　　2、对于乙方已经施工的工程，因甲方设计变更造成乙方材料、设备积压，甲方应全额承担乙方因设计变更造成的积压材料、设备款项。由于甲方设计变更造成乙方返工，工期相应顺延，因返工所需的材料、设备、人工费、运费等应全额追加为合同价款，因此给乙方造成的损失，由甲方承担。

　　3、所有设计变更，双方均应办理变更洽商签证。

　　第十条违约责任

　　1、甲方应按本合同约定的期限足额支付相应的工程款_______项，如逾期支付，每逾期一天按该期应付款项总额万分之五承担违约金。

　　2、如因甲方原因造成工程中途停工或使用功能变更，甲方应按_______元/天支付乙方停工费用;如需乙方返工，甲方应以经济签证的方式另行核算工作量并增加工程价款;如给乙方造成材料设备倒运，甲方应支付相关的运输费用。

　　3、本合同约定的空调安装施工项目，未经乙方安装调试完毕并达到正常运行时，甲方或甲方工作人员提前使用或擅自动用设备，导致发生质量问题，甲方应对该损失承担全部责任。

　　4、乙方如不能按本协议约定的期限内完工，应按剩余工程价款总额日万分之五承担违约金。

　　5、本合同生效后，因甲方原因导致本合同不能履行或不能全部履行的，乙方有权单方面解除本合同，甲方应按本合同价款总额30%承担违约金。

　　6、本合同生效后，甲方在_______个月内不通知乙方进场施工，视为甲方不履行本合同，甲方应按本合同价款总额30%承担违约金。

　　第十一条因发生不可抗力因素导致工程无法按时完工，甲乙双方不承担违约责任，双方就后续事宜协商处理。

　　第十二条解决合同纠纷的方式：执行本合同发生争议，由当事人双方协商解决，如协商不成，可提交乙方所在地人民法院管辖。

　　第十三条本合同未尽事宜，双方可通过签订补充协议的方式予以完善，补充协议与本合同具有同等法律效力。

　　第十四条本合同自双方签字盖章之日起成立，自乙方收到甲方支付的首付款后具有法律效力。本合同一式肆份，甲乙双方执二份。

　　甲方印章：______________乙方印章：______________

　　甲方负责人：____________乙方负责人：____________

　　联系方式：______________联系方式：______________

　　签订日期：_______年_______月_______日

空调销售及安装合同13

　　甲方：__________________

　　乙方：__________________

　　甲，乙双方秉着真诚合作，互惠互利的原则，就乙方所售出的空调甲方提供安装，维修服务达成如下协议：

　　一、甲方必须服从乙方的统一安排和分配，并就乙方所售出的空调以最快速度，最好质量给用户提供安装，维修服务，尽量做到日事日毕,旺季日安装量须达24台以上。

　　二、甲方在提运，安装空调之时必须核对清型号，并负有保全责任。在安装分体机之时，安装前必须对室内机通电运行检查。

　　三、甲方对乙方所售出之空调给用户保修或维修服务，并实行城内____小时，城外____小时服务到位，否则乙方可对甲方作出处罚决定。

　　四、如属甲方安装原因引起的故障，甲方必须负全部责任。

　　五、甲方在安装或维修完毕之后，必须填写安装，维修单据，收回废旧零件及时交给乙方，以便乙方上网结算，否则乙方有权将迟交单据不予结算。

　　六、乙方按甲方每天所交回乙方的安装卡经审核无误后，按如下安装费标准结算给甲方;维修费按工厂标准每单乙方扣除_______元支付。

　　七、甲方必须有足够的服务能力来为乙方服务，否则乙方有权作出其他改变。

　　八、甲方必须切实保证安装，维修安全，安装维修之时必须穿上达乐工服并配戴安全带，发生工伤事故由甲方负全部责任。

　　九、甲方在给用户安装空调之时，如果没有用铁架必须拿回给乙方，否则一经乙方证实进行2倍罚款。

　　十、甲方交给乙方____元(从安装费中扣出)作为例约保证金。

　　十一、甲方必须确实配合乙方工程勘查并出具准确方案，同时对工程信息负有严格保密的责任。

　　十二、本协议一式两份，甲乙双方各执一份，经甲，乙双方签字当即生效，有效期一年从签字之日起生效。

　　甲方：______________乙方：______________

　　代表：______________代表：______________

　　身份证号：_________________

　　_______年_______月_______日

空调销售及安装合同14

　　甲方：_______(以下简称甲方)

　　地址：_______

　　乙方：_______(以下简称乙方)

　　地址：_______

　　根据《中华人民共和国民法典》和其他相关法律法规之规定，甲乙双方本着自愿、*等、互利、诚实、信用的原则，就甲方向乙方购买_______空调一批，并由乙方负责安装调试开通，经协商一致签订如下合同共同遵守：

　　一、标的名称、型号、产地、数量、价款如下(详细见附表)：

　　二、产品质量

　　1、乙方供应的空调产品质量以_______空调的样品和说明书的技术数据为标准，质量必须符合相关国家标准，并符合国家产品质量法有关标准。

　　2、乙方保证其供应的空调设备为全新的合格产品，乙方承诺所提供的产品质量符合国家质量法要求。

　　三、交货期限

　　1、空调安装工期和甲方装修同步配套进行。本工程未包括土建和电气施工内容，所涉及土建和电气项目由甲方负责与其他专业协调。乙方负责提供技术要求，20_______年_______月_______日前完成空调设备安装调试开通工作。

　　2、合同供货范围包括所有空调设备、技术资料、安装、安装材料等，但在执行合同过程中发现任何漏项或短缺，在发货清单并未列入而且确实是乙方供货范围该有的，并且是满足合同附*对合同设备保证值要求所必须的，均由乙方负责将所缺设备、技术资料、安装、安装材料等补上，且不计入费用。

　　3、空调设备在安装完毕后，乙方通知甲方一起进行空调调试运行验收，因空调设备质量问题或安装等原因出现差错，由乙方完全负责。

　　4、空调的安装调试由乙方负责，甲方要免费提供空调安装过程中水、电等必要条件及其他相应配套措施。

　　四、交货地址

　　甲方指定地址_________________

　　五、验收方式

　　1、货物到达目的地后，双方根据装箱单对货物的包装、外观和数量进行清点检验。如发现任何不符之处经双方代表确认属乙方责任后，由乙方处理解决。此次验收仅对货物的包装、外观和数量进行检验。

　　2、安装调试后对空调设备运行性能进行验收，以空调连续稳定正常运行效果良好为准。

　　六、安全责任

　　由于空调设备安装属于专业技能操作，乙方应派相应资质技术人员安装。如因安装期间发生的安全事故所产生的法律责任和一切费用由乙方承担。

　　七、付款方式

　　1、签订合同时支付合同的_______作为订金，即人民币(大写) (￥_______元);

　　2、设备到达现场支付合同的_______，即人民币(大写) (￥_______元);

　　3、空调设备安装并调试完毕，经甲方验收合格后支付合同剩余的_______，即人民币(大写) (￥_______元)。

　　八、合同总金额

　　合同总金额人民币(大写) (￥_______元)。

　　九、违约责任

　　1、乙方由于自身原因未能按照本合同的第三条规定的期限交货并完成安装调试运行，乙方按100元/天向甲方支付违约金，同时甲方有权解除合同。

　　2、甲方应按合同约定期限支付乙方设备、工程及材料等款项，若逾期支付，甲方按100元/天向乙方支付违约金。

　　3、若乙方提供的空调设备不符合合同质量的规定，乙方应在甲方提出异议十五日内给予无条件免费更换。

　　十、质量保证期

　　1、质量保证期：从验收合格之日起24个月，乙方在接到甲方书面或电话等其他通知后24小时内，立即派遣合格维修人员达到甲方所在地维修，直至修复为止。

　　2、空调设备安装调试期间，派专业技术人员对用户免费提供技术指导、培训，直至用户全部掌握运行操作，熟悉日常保养。

　　3、保修期间由于乙方原因造成故障由乙方负责处理，由于甲方操作失误造成故障产生，乙方负责进行排查处理，但相应费用由甲方承担。

　　4、保修期间，免费上门服务只收取配件费用。对同一部件连续出现二次故障的配件，由乙方免费提供直至甲方满意。

　　5、说明书、保修单及相关产品合格证等在竣工验收时乙方交甲方签收。

　　十一、解决合同纠纷的方式

　　本合同在履行过程中产生纠纷，由双方协商解决。若不能协商解决时，应按下列第种方式解决。

　　1、向仲裁委员会申请仲裁。

　　2、向合同履行地人民法院起诉。

　　十二、其他约定条款

　　十三、本合同壹式三份，甲方持一份，乙方持两份，本合同未尽事宜，由双方另行协商并以书面形式予以补充，补充合同视为本合同不可分割部分与本合同同具法律效力。本合同自双方签字盖章之日起生效。

　　甲方(公章)：_________

　　乙方(公章)：_________

　　法定代表人(签字)：_________

　　法定代表人(签字)：_________

　　日期：____________

空调销售及安装合同15

　　买方(以下简称为甲方)：______________

　　住址(送货地点)：____________________

　　联系方式：_________________________

　　卖方(以下简称为乙方)：__________

　　注册地址：_________________________

　　法定代表人：_______________________

　　甲乙双方在*等自愿、协商一致的基础上就买卖空调一事达成如下协议：

　　第一条、甲方以每台________元的价格购买乙方出售的_______立式空调____台，型号为______。

　　第二条、甲乙双方在合同上签字(盖章)后，甲方当下支付全部货款，乙方为甲方出具正式购物发票。

　　第三条、甲方自合同签订后四十八小时内家中留人以备接货和配合装机，并保证所留送货地址和联系方式准确无误。货物送到后，甲方有权检查货物包装有无破损，但不能打开包装。甲方在乙方安装人员没在场的情况下私自打开包装，视为乙方已按合同交货，乙方不再承担任何货物与合同不符的违约责任。本条约定的时间自双方签字之时的下一小时开始计算。

　　第四条、乙方在本合同签订后二十四小时内免费送货到甲方指定的地点，并随机交付使用说明、保修卡等材料。四十八小时内由_______售后的专业人员为乙方免费安装调试。本条约定的时间自双方签字之时的下一小时开始计算。

　　第五条、乙方为甲方免费提供安装所需的空调挂机的支架一副(含膨胀螺丝)、管线四米(超出部分按50元/米收费)。管线如需穿过墙体，乙方为甲方提供打眼服务(如墙体为砖混结构，打眼免费;如墙体为混凝土浇筑结构，按____元/眼收费)。

　　第六条、本协议销售的空调包修期为三年(自空调安装调试合格后的次日开始计算，具体包修说明见随机附送的保修卡)，人为损坏不在包修范围。保修期后终身保修。自空调安装调试合格后的次日起一年之内免费上门维护。

　　第七条、违约责任

　　1.甲方在双方签字后两个小时内没有支付货款，应赔偿乙方全部货款_______%的违约金，并继续履行合同。

　　2.甲方违反本合同第三条的约定没有接收货物，应赔偿乙方全部货款_______%的违约金，乙方有权自主另行选择送货时间。

　　3.甲方提供的送货地址和联系方式不准确导致送错地点或延迟送货，甲方应赔偿乙方因此而造成的损失。

　　4.乙方在甲方付款后不能出具正式购物发票，甲方有权解除合同，乙方应退还甲方全部货款并支付甲方全部货款_______%的违约金。

　　5.乙方在第四条约定的时间内没有按时送货或没有按时安装，每顺延一小时，乙方支付给甲方10元的违约金，如在48小时内没有送货，只按安装延迟计算违约金(因甲方原因和不可抗力除外)。

　　6.乙方交付的货物与本合同第一条约定的型号不符，乙方负责更换为约定型号的货物，如因此导致送货或安装延迟，按第5项处理。

　　7.乙方交付的货物损坏或安装后不能正常使用，按第6项处理。

　　8.乙方安装人员索要超出第五条约定的费用，甲方有权拒绝支付。

　　9.安装过程中因安装人员的原因造成甲方损失的，乙方照价赔偿。

　　10.乙方在包修期内拒绝上门免费维修，每发生一次乙方应支付给甲方货款_______%的违约金，并赔偿甲方因此而增加的费用。

　　第八条、本合同自甲、乙双方签字之时起生效。

　　第九条、未尽事宜，由甲、乙双方另行协商解决。协商不成按第十条处理。

　　第十条、本合同发生争议后应协商解决，协商不成，任何一方应向甲方住所地法院起诉。

　　第十一条、本合同一式两份，甲乙双方各持一份，具有同等法律效力。

　　甲方(签字)：_______乙方法定代表人(签字)：_______

　　本合同的签订时间为：_______年_______月_______日

空调销售安装合同范本10份（扩展4）

——空调销售合同 (菁华9篇)

空调销售合同1

　　甲方： （以下简称甲方） 甲方：

　　乙方： （以下简称乙方） 乙方：

　　根据《中华人民共和国合同法》和其他相关法律、行政法规之规定，甲、乙 双方本着*等互利、诚实信用的原则，经协商一致甲方向乙方订购 大金空调 一 批，并由乙方负责安装调试开通，同意签订如下合同条款共同遵守：

　　一、产品名称、型号、产地、数量、金额

　　二、产品质量 2 1 1 3 2 2 管

　　1、乙方供应的空调质量以上海大金产品的样本和说明书上的技术数据为标 准。质量必须符合相关国家标准，并符合国家产品质量法德有关规定。

　　2、乙方保证其供应的空调设备是全新的合格产品。乙方承诺所提供的产品 质量符合国家产品质量法要求。

　　三、交货时间

　　1、空调安装工期跟甲方装修同步配套进行。XX 年 设备安装调试工作。

　　2、合同供货范围包括了所有空调设备、技术资料、安装、安装材料、风管 等，但在执行合同过程中如发现有任何漏项和短缺，在发货清单中并未列入而且 月 日前完成空调

　　2 确实是乙方供货范围中应该有的， 并且是满足合同附件对合同设备的性能保证值 要求所必须的，均应由乙方负责将所缺的设备、技术资料、配件等补上，且不计 费用。

　　3、空调设备在安装完毕后，乙方与甲方一起进行空调调试运行验收。因空 调设备自身质量问题或安装出现差错，乙方应完全负责。乙方负责协调设备安装 及调试运行的负责人为：

　　联系方式为：

　　4、空调的安装调试由乙方负责，甲方要免费提供空调安装过程中的水、电 等必要条件及其他相应配套工作。 交货地点：

　　四、交货地点：甲方指定场地。

　　五、验收方法

　　1、货物到达目的地后，双方根据装箱单对货物的包装、外观及件数进行清 点检验。 如发现有任何不符之处经各方代表确认属乙方责任后， 由乙方处理解决。 此次验收仅是对货物的包装、外观、数量等的.检验，最终质量以甲方验收合格为 准。

　　2、安装调试后对空调设备运行性能进行验收，以空调连续稳定正常运行效 果良好为准，由甲方组织各相关方参加，最终结论以各方签字确认为准。

　　3、在未征得甲方同意情况下，乙方不得擅自更换合同设备的主材、辅材的 品牌、型号等，否则甲方有权向乙方收取合同总额 20%的违约金，并由乙方无偿 调换至原品牌的规格、型号。

　　六、付款方式

　　1、设备到现场支付合同总价的 70%，空调设备安装并调试完毕甲方验收通

　　2、过后支付到合同总价的95%，余款 5%作为质保金，保修期到期后无息返还。

　　3、每次付款前乙方必须提供符合萧山当地税务要求的发票，支付到 95%时 提供全额发票。

　　七、合同总金额

　　合同总金额为人民币（大写） ：

　　八、违约责任：

　　违约责任：

　　1、若乙方未能按合同第三条所规定的交货期交货并完成安装调试运行，乙 方按 1000 元/天向甲方支付违约金，同时甲方有权解除合同。

　　2、如乙方交付的空调不符合合同质量的约定，乙方应在甲方提出异议十五 天内给予无条件免费更换。

　　九、质量保证期

　　1、质量保证期：保修期自验收合格之日起二十四个月。乙方在接到甲方书 面通知和电话通知后 1 小时内，立即派合格的维修人员到达甲方所在地维修，直 到修复为止。

　　2、售后服务方面，乙方所坚持的原则是先解决问题，后分析责任，把用户 的损失减少到最低程度。

　　3、保修期内乙方免收配件及修理费用（非质量因素除外） ，保修期满后备品 或易损件的更换只收材料费。对同一部件连续出现二次故障的配件，由乙方免费 提供直到甲方满意。

　　十、解决合同纠纷的方式：本合同在履行过程中发生争议，由当事人双方协 商解决，协商不成，当事人双方同意由合同履行地人民法院管辖，本合同履行地 为： （￥ 元） 。

　　十一、本合同壹式玖份，甲方执陆份，乙方执叁份，同具法律效力。本合同 自双方盖章之日起生效。

　　甲 方： 乙 方： 法定代表人： 法定代表人： 委托代理人： 委托代理人：

　　签订日期：XX 年 月 日 签 订 日 期：XX 年 月 日

空调销售合同2

　　甲方：

　　乙方：

　　一、在互惠互利的原则下，根据《中华人民共和国经济合同法》的有关规定，经双方协商一致，签订本合同，以资共同遵守。

　　二、空调型号、数量、价格及金额(不含税)，如需发票加收货款金额1%

　　1、厂家特约售后服务维修网点免费安装(含铁架)及免费包修整机家用机陆年。

　　2、人为或自然灾害造成损坏及自行安装不在包修范围。

　　3、验收标准：空调安装完毕试机30分钟，制冷(制热)、扫风、风速等各项功能运行正常，空调位置在甲方指定位置为合格。

　　三、交货及安装：甲方如需安装提前三天通知乙方。

　　四、工期期限：同一工程，自安装之日起到工程结束，前后不能超过15天，如一方特殊原因需要延期，应及时向对方提出，双方共同协商解决。

　　五、结算方式：

　　1、货到付款。

　　2、如需加长连接铜管，每米50元。

　　六、签订合同后，乙方空调设备到工地，甲方验收合格及空调数量确认完毕后，如没有特殊原因，任何一方不得擅自修改或终止。

　　七、解决争执方法：凡因本合同所发生的争议，双方应本着真诚合作之精神，依《中华人民共和国经济合同法》协商解决。若解决不成，双方同意由合同签订地人民法院解决。

　　八、合同份数：本合同由中文书写，一式贰份，甲乙双方各执壹份。

　　甲方(公章)： 乙方(公章)：

　　法定代表人(签字)： 法定代表人(签字)：

　　年 月 日 年 月 日

空调销售合同3

　　合同编号：_________

　　甲方：

　　乙方：

　　甲方拥有自主知识产权的专利产品___________空调外机养护罩、内机养护罩，现乙方愿以自身优势帮助甲方开展该产品的销售。经甲乙双方友好协商，本着*等互利的原则，达成如下协议：

　　一、合作方式

　　1、经销商

　　要求：管理规范有一定规模的`空调销售、服务网点，首批进货________套以上，其中外机________套，内机________套。

　　享受政策：由总代理直接供货，享受相关优惠政策和奖励

　　2、代销商

　　由甲方提供各种型号产品共计________个的首批铺货，该批产品乙方无需立即付款，但是该批货物如出现损坏或丢失，乙方必须承担相应的赔偿责任。

　　二、产品价格 全国统一零售价：____元/套（外机双风机和内机的柜机均按二个计算）

　　乙方提货价：_____元/套

　　三、订货及结算方式 乙方根据需要由专人向甲方提出订购要求：包括具体型号及数量等。提货时付清货款。

　　四、双方权利与义务 乙方随时了解产品库存，做到及时发现所缺型号，起码提早一天向甲方订货。不得向其它有总代理的区域进行销售，违者将取消经销的资格。

　　甲方应积极配合乙方的销售工作，并保证好产品的质量。

　　五、其它 为了充分体现*等互利，实现合作双赢，甲方提供以下优惠政策，支持乙方的工作。

　　1、甲方把乙方每月总销售量的_______%作为推广费返还给乙方

　　2、乙方的月销售量达到______个以上，甲方按当月乙方销售额的________%进行返利。

　　3、乙方可介绍和发展下级经销、代销商。乙方发展的下级经销、代销商直接由乙方供货，如要求甲方供货的，甲方按其当月总销售量的_______%奖励给乙方。

　　4、乙方一次性提货________套以上甲方可免费提供广告位。

　　注：以上销售量均以当月提货量为准，返利形式一般是产品。代销商不享受以上返利政策。

　　本合同一式两份，双方各执一份。

　　合同有效期 年 月 日至 年 月 日

　　甲方：（盖章） 乙方：（盖章）

　　代表签字： 代表签字：

空调销售合同4

　　甲方：

　　乙方：

　　一、在互惠互利的原则下，根据《中华人民共和国经济合同法》的有关规定，经双方协商一致，签订本合同，以资共同遵守。

　　二、空调型号、数量、价格及金额(不含税)，如需发票加收货款金额1%

　　1、厂家特约售后服务维修网点免费安装(含铁架)及免费包修整机家用机陆年。

　　2、人为或自然灾害造成损坏及自行安装不在包修范围。

　　3、验收标准：空调安装完毕试机30分钟，制冷(制热)、扫风、风速等各项功能运行正常，空调位置在甲方指定位置为合格。

　　三、交货及安装：甲方如需安装提前三天通知乙方。

　　四、工期期限：同一工程，自安装之日起到工程结束，前后不能超过15天，如一方特殊原因需要延期，应及时向对方提出，双方共同协商解决。

　　五、结算方式：

　　1、货到付款。

　　2、如需加长连接铜管，每米50元。

　　六、签订合同后，乙方空调设备到工地，甲方验收合格及空调数量确认完毕后，如没有特殊原因，任何一方不得擅自修改或终止。

　　七、解决争执方法：凡因本合同所发生的争议，双方应本着真诚合作之精神，依《中华人民共和国经济合同法》协商解决。若解决不成，双方同意由合同签订地人民法院解决。

　　八、合同份数：本合同由中文书写，一式贰份，甲乙双方各执壹份。

　　甲方(公章)：_________ 乙方(公章)：_________

　　法定代表人(签字)：_________ 法定代表人(签字)：_________

　　_________年____月____日 _________年____月____日

空调销售合同5

　　合同编号：

　　签订地点：

　　甲方：（以下简称甲方）

　　地址：

　　电话：

　　乙方：（以下简称乙方）

　　地址：

　　电话：

　　甲乙双方根据诚实信用原则，就乙方向甲方销售、安装和改装中央空调事宜达成协议，为了保障双方的合法权益，签订本合同。

　　一、双方约定

　　乙方根据甲方指定品牌、型号购买并安装 中央空调。

　　二、安装工程概况

　　1、工程名称：

　　2、工程地点：

　　3、工程范围和内容：

　　（1）乙方负责空调系统的室内、外机组的安装；

　　（2）冷媒管、水管等空调管道制作安装（管道根据图纸及现场实际情况进行安装）及保温；

　　（3）室内、外机控制线、温控器安装（不含主机电源连接线）；

　　（4）风系统制作与安装；

　　（5）系统开机调试。

　　三、合同总价

　　1、销售及安装总造价：

　　2、如遇下列情况，合同总价将相应增加：

　　（1）甲方改变设计导致费用增加；

　　（2）非因双方之原因变更设计导致费用增加；

　　（3）非因乙方原因的工程延期而导致的费用增加（如甲方资金未能按时到位、现场不能施工或施工难度增加等）；

　　（4）在施工中新增加了工程项目；

　　（5）其它。

　　四、工程期限

　　1、隐蔽工程工期为

　　2、实际交工期按照主机开机调试时间计算，风口及温控器的安装固定时间内受装修进度影响不计在内。

　　3、如遇下列情况，由乙方用书面形式通知甲方顺延期限：

　　（1）甲方未按照合同约定支付预付款、工程进度款而影响施工进度者；

　　（2）甲方在合同规定开工日期前，未能准备好施工用水、电、施工场地及其他开工条件；

　　（3）发生重大设计变更，如：系统布置变更、材料材质变更等；

　　（4）在施工中因停水、停电或其它原因限制施工时间；

　　（5）因电源未引到位影响调试验收的；

　　（6）因遇人力不可抗拒的因素（如台风、水灾、自然原因发生的火灾、地震等），而影响工程进度；

　　五、材料、设备供应（见附件）

　　六、工程质量、验收、保修及售后服务

　　1、双方一致同意：乙方交工时甲方经检验未能提出异议则视为质量符合甲方之要求。若甲方不能及时组织验收，因此导致的一切后果概由甲方承担。

　　2、交工验收中如发现有不符质量要求，需要返工的工程，乙方应与返工。

　　3、已竣工未验收工程，在交工前甲方不得动用，否则视同交验；并承担由此而发生的质量或其它问题。

　　4、保修及售后服务承诺

　　（1）保修期：设备部分整机保修期依生产厂家之规定进行保修12个月，压缩机保修三年，从工程调试验收合格之日起计算。

　　（2）甲方应指定人员与乙方进行联系，并将人员名单以书面形式提交给乙方，当联系人变化时甲方应及时将变化结果告诉乙方。

　　（3）在保修期内因系统部分质量、工程质量问题引起的故障，由乙方负责维修，应须更换之零件，费用由乙方负担。因甲方操作失误等人为因素引起的故障，乙方负责排除，费用由甲方负责。

　　（4）说明书、相关产品合格证书、调试验收单等在竣工验收时由乙方交甲方签收。

　　（5）保修期内，甲方需要对工程进行修改时，乙方有权根据修改的工作量收取劳务成本费。

　　（6）乙方负责甲方原有中央空调及承包范围内中央空调两年的维护、保养。

　　（7）免费保修期内，乙方对甲方每次提出的安装质量问题应在2天内整改，乙方接到甲方电话后1小时内赶到现场，超过时间乙方没有回复，甲方有权另请其它人员负责维修，维修所产生的费用（工价上浮30%）在乙方的质保金内扣除。

　　七、付款方式

　　1、签订合同后当日内，甲方支付乙方预付款式，即人民币大写元整（小写 元整），乙方收到此款后开始组织材料设备进场；

　　2、隐蔽工程安装完毕后三日内，甲方支付工程款给乙方即大写整（小写 元整）；

　　3、安装调试完毕后七日内，甲方支付工程款给乙方（包含增加工程部份），即大写 元整（小写 元整）；

　　4、扣该工程款人民币大写元整），作为质保金，以甲方投入使用之日起计算，满两年后20日内退付质保金。

　　八、双方义务

　　1、甲方义务

　　（1）、甲方指定安装位置及要求，提供乙方施工材料存放用地，施工用水、电，包括清除障碍物。甲方负责提供电源到乙方指定位置；

　　（2）甲方应协调乙方与其他专业的配合工作；

　　（3）甲方应与物业协调好乙方施工的有关问题，室外机安装位置和因工程改动需改动建筑结构的地方，应由甲方事先征得物业部的同意，并应在进场施工前办好相关手续，如乙方按照施工方案进行施工的过程中，由于甲方原因致使相关管理部门的干预，被迫停工造成的损失，应由甲方负责；

　　（4）甲方参与工程质量和施工进度的监督；

　　（5）甲方负责主机设备和附属材料的进场验收、工程竣工验收，协助保护好安装后的设备，防止被盗及损坏；

　　（6）在本合同履行过程中，甲方对知悉的乙方商业秘密有保密义务；

　　（7）及时付款义务

　　2、乙方义务

　　（1）乙方在施工过程中，必须严格遵守甲方物业管理制度，必须严格执行安全施工操作规范、防火规定、工艺规范及质量标准；

　　（2）乙方负责设备及附件的购置、运输、加工、制作、安装及交付甲方使用；、

　　（3）乙方需按照双方商定的方案进行安装并保证工程施工质量和施工进度；

　　（4）乙方应保证施工现场的整洁，应做好成品保护及甲方财产保护工作；

　　（5）由于乙方原因造成工程延期或设备损坏，应由乙方负责；

　　（6）在工程施工中发生非乙方原因致工程不能正常进行时，乙方必须立即通知甲方，但不承担因此造成的损失。

　　九、违约责任

　　1、根据公*原则，工程质量不合格的'，乙方负责无偿修理。

　　2、甲方未能按照合同约定履行自己的义务，应赔偿乙方因此遭受的实际损失。

　　3、合同规定的合同款项未付清前，乙方所售设备及安装工程的附属材料的所有权归乙方所有，同时乙方有权终止所售设备及安装工程的保修期服务。

　　4、若甲方应付工程款逾期2个月未付，乙方可要求甲方支付应付工程款20%的违约金，继续履行合同并赔偿实际遭受的损失，还可以解除合同并不退已付款且要求赔偿实际遭受的损失。

　　5、签订合同后，若甲乙双方单方毁约，毁约者按合同总价款的20%赔付对方。

　　十、本合同在履行中发生争议时双方应通过友好协商方式解决问题，若协调不成，在合同签订地法院提起诉讼。

　　十一、未尽事宜，双方可签订补充协议，补充协议与本合同具有同等效力。

　　十二、本合同一式两份，甲、乙双方各执一份，具有同等效力。

　　十三、合同附件包括预算清单、工程图纸，为合同不可分割的一部分，与合同同时生效。

　　十四、本合同自甲、乙双方签字、盖章之日起生效，期满后自动失效。

　　甲方（签章）：

　　法人代表：

　　乙方（签章）： 法人代表： 委托代表人： 委托代理人：

　　年 月 日 年 月 日

空调销售合同6

　　甲方： （以下简称甲方） 甲方：

　　乙方： （以下简称乙方） 乙方：

　　根据《中华人民共和国合同法》和其他相关法律、行政法规之规定，甲、乙 双方本着*等互利、诚实信用的原则，经协商一致甲方向乙方订购 大金空调 一 批，并由乙方负责安装调试开通，同意签订如下合同条款共同遵守：

　　一、产品名称、型号、产地、数量、金额

　　二、产品质量 2 1 1 3 2 2 管

　　1、乙方供应的空调质量以上海大金产品的样本和说明书上的技术数据为标 准。质量必须符合相关国家标准，并符合国家产品质量法德有关规定。

　　2、乙方保证其供应的空调设备是全新的合格产品。乙方承诺所提供的产品 质量符合国家产品质量法要求。

　　三、交货时间

　　1、空调安装工期跟甲方装修同步配套进行。XX 年 设备安装调试工作。

　　2、合同供货范围包括了所有空调设备、技术资料、安装、安装材料、风管 等，但在执行合同过程中如发现有任何漏项和短缺，在发货清单中并未列入而且 月 日前完成空调

　　2 确实是乙方供货范围中应该有的， 并且是满足合同附件对合同设备的性能保证值 要求所必须的，均应由乙方负责将所缺的设备、技术资料、配件等补上，且不计 费用。

　　3、空调设备在安装完毕后，乙方与甲方一起进行空调调试运行验收。因空 调设备自身质量问题或安装出现差错，乙方应完全负责。乙方负责协调设备安装 及调试运行的负责人为：

　　联系方式为：

　　4、空调的安装调试由乙方负责，甲方要免费提供空调安装过程中的水、电 等必要条件及其他相应配套工作。 交货地点：

　　四、交货地点：甲方指定场地。

　　五、验收方法

　　1、货物到达目的地后，双方根据装箱单对货物的包装、外观及件数进行清 点检验。 如发现有任何不符之处经各方代表确认属乙方责任后， 由乙方处理解决。 此次验收仅是对货物的包装、外观、数量等的检验，最终质量以甲方验收合格为 准。

　　2、安装调试后对空调设备运行性能进行验收，以空调连续稳定正常运行效 果良好为准，由甲方组织各相关方参加，最终结论以各方签字确认为准。

　　3、在未征得甲方同意情况下，乙方不得擅自更换合同设备的主材、辅材的 品牌、型号等，否则甲方有权向乙方收取合同总额 20%的违约金，并由乙方无偿 调换至原品牌的规格、型号。

　　六、付款方式

　　1、设备到现场支付合同总价的 70%，空调设备安装并调试完毕甲方验收通

　　2、过后支付到合同总价的95%，余款 5%作为质保金，保修期到期后无息返还。

　　3、每次付款前乙方必须提供符合萧山当地税务要求的发票，支付到 95%时 提供全额发票。

　　七、合同总金额

　　合同总金额为人民币（大写） ：

　　八、违约责任：

　　违约责任：

　　1、若乙方未能按合同第三条所规定的交货期交货并完成安装调试运行，乙 方按 1000 元/天向甲方支付违约金，同时甲方有权解除合同。

　　2、如乙方交付的空调不符合合同质量的约定，乙方应在甲方提出异议十五 天内给予无条件免费更换。

　　九、质量保证期

　　1、质量保证期：保修期自验收合格之日起二十四个月。乙方在接到甲方书 面通知和电话通知后 1 小时内，立即派合格的维修人员到达甲方所在地维修，直 到修复为止。

　　2、售后服务方面，乙方所坚持的'原则是先解决问题，后分析责任，把用户 的损失减少到最低程度。

　　3、保修期内乙方免收配件及修理费用（非质量因素除外） ，保修期满后备品 或易损件的更换只收材料费。对同一部件连续出现二次故障的配件，由乙方免费 提供直到甲方满意。

　　十、解决合同纠纷的方式：本合同在履行过程中发生争议，由当事人双方协 商解决，协商不成，当事人双方同意由合同履行地人民法院管辖，本合同履行地 为： （￥ 元） 。

　　十一、本合同壹式玖份，甲方执陆份，乙方执叁份，同具法律效力。本合同 自双方盖章之日起生效。

　　甲 方： 乙 方： 法定代表人： 法定代表人： 委托代理人： 委托代理人：

　　签订日期：XX 年 月 日 签 订 日 期：XX 年 月 日

空调销售合同7

　　甲方：__________________

　　乙方：__________________

　　按照《中华人民共和国合同法》和《建筑安装工程承包合同条例》的原则，结合本工程具体情况，双方达成如下协议，以资共同信守。

　　第一条 工程概况

　　1、工程名称：__________________

　　工程地点：__________________

　　工程内容：__________________空调设备销售及安装

　　2、开工日期：定货__天设备到达施工现场。

　　安装施工工期： __天

　　3、技术指标：建筑面积为___*方米，制冷面积为___*方米。

　　a、制冷、制热运行室外环境温度范围为：-15℃—+43℃。

　　b、冬季室内温度达到16℃，夏季室内温度达到26℃-28℃。

　　4、设备及材料如下

　　a、设备表如下： 序号 设备规格名称 产地

　　c、施工、安装、调试。

　　第二条 合同文件使用的语言文字、标准和适用法律

　　1、合同语言：中文。

　　2、适用法律法规：《中华人民共和国产品质量法》、《建筑安装工程承包合同条例》和《中华人民共和国合同法》及有关法规。

　　3、验收标准、规范：按国标、部标有关标准和审核验收规范。

　　第三条 合同总造价：

　　第四条 付款方式及期限

　　1.预付款数额为供货合同签订后7日内付__%;

　　2.货到工地现场经验收后付__%;

　　4.安装调试验收合格后，经监理方会同甲方签字认可后付__%;

　　5.质保金：_%(质保期满后一次性付清)。

　　第五条 甲方工作及责任

　　1、确认施工场地具备开工条件;

　　2、水、电等施工管线进入施工场地;

　　3、授权委托现场监理公司，负责协调现场及乙方工作。

　　4、甲方将室外机的电源提供至室外机旁。

　　5、提供施工用电。

　　第六条 乙方工作。

　　1、该工程为乙方总包模块水冷式中央空调工程。即货物的供货及施工、安装、调试、检测。

　　2、该工程包括室内风机、风管及配套设施的供货及安装。

　　3、按格力厂方提供的施工图纸施工。

　　4、施工防护工作的要求：按__省建筑工程施工防护措施规定执行。

　　5、成品保护的要求：做好安全防护措施，负责设备、材料及系统的看护管理。

　　6、施工场地清洁卫生的要求：按工段进 行清理打扫卫生。工程竣工验收前彻底清除一切垃圾并将垃圾送至到指定垃圾场。

　　7、乙方应服从工程总包单位的现场管理和监理部门的质量监理督。

　　8、乙方应严格遵守和执行招标原件和投标承诺的各项条款。

　　9、乙方应加强施工人员的安全教育，在施工中若发生人身伤亡事故，责任由乙方全部承担。

　　第七条 检查和返工：按工段计划要求进行初检试压验收，如不符合安装质量，必须返工达到验收合格，返工责任及经济损失一律由乙方自负。

　　第八条、隐蔽工程中间验收

　　中间验收部位和时间：按设计图纸和工程施工进度的要求和时间执行，验收所有隐蔽系统合格后，再进行明工程施工。

　　第九条 试机：甲、乙双方派员共同参加试机，试机时间甲乙双方共同商定。

　　第十条 验收：工程验收日期双方协商而定。甲乙双方共同派员参加现场验收，验收标准根据招标文件要求及乙方提供的产品样本的技术参数进行验收。

　　第十一条设计变更：乙方根据甲方提供的方案及图纸进行施工，如施工中甲方对施工方案进行较大的调整，需根据工程量及材料用量追加增减工程款(所有变更需经甲方施工负责人及监理部门签字认可)。

　　第十二条 确定变更：根据变更的具体情况，双方确定后再补充协议。

　　第十三条 保修

　　1、保修内容、范围及时间：整个空调系统保修期为__个月。

　　2、_____年内免费上门保养服务。

　　3、终身维修，并按成本价格随时提供格力设备的备品备件。

　　第十四条 安全施工：财产安全、施工环境安全保护，施工人员安全等，一切由乙方负责，如发生安全事故，一切直接经济损失和间接损失由乙方自理。

　　第十五条 不可抗力：不可抗力的自然灾害认定标准：6级以上地震;7级以上持续4天以上的大风。

　　第十六条 争 议

　　1、未尽事宜的解决：本合同未尽事宜和工程量调整，可经双方协商一致后达成补充协议，补充协议与本合同有同等法律效力。

　　2、解决合同纠纷的方式：执行本合同发生争议时，由当事人双方协商解决。如协商不成，可通过仲裁委员会进行仲裁，也可通过法律诉讼解决。

　　第十七条 合同生效与终止

　　1、合同生效的日期：本合同自签定之日起生效。

　　2、合同终止的日期：本合同至本工程无质量问题，双方办理完所有经济手续后，自行终止。

　　第十八条 合同份数

　　合同文件共计两份。甲乙双方各持壹份。

　　第十九条 合同签订日期和地点

　　1、本合同签订的时间：_______年____月____日

　　2、合同签定的地点：

　　第二十条 双方需要说明的事项

　　1、本合同签定的依据为设计图纸，如设计图纸发生变更，合同也将随之发生变更。

　　2、乙方提供的产品样本做为合同附件，与合同具有同等法律效力。

　　甲方(章)：__________________ 乙方(章)：__________________

　　地址：____________________________________地址：____________________________________

　　法定代表人：__________________ 法定代表人：__________________

　　委托代理人：__________________ 委托代理人：__________________

空调销售合同8

　　合同编号：_________

　　甲方：

　　乙方：

　　甲方拥有自主知识产权的专利产品___________空调外机养护罩、内机养护罩，现乙方愿以自身优势帮助甲方开展该产品的销售。经甲乙双方友好协商，本着*等互利的原则，达成如下协议：

　　一、合作方式

　　1、经销商

　　要求：管理规范有一定规模的空调销售、服务网点，首批进货________套以上，其中外机________套，内机________套。

　　享受政策：由总代理直接供货，享受相关优惠政策和奖励

　　2、代销商

　　由甲方提供各种型号产品共计________个的首批铺货，该批产品乙方无需立即付款，但是该批货物如出现损坏或丢失，乙方必须承担相应的赔偿责任。

　　二、产品价格 全国统一零售价：____元/套（外机双风机和内机的柜机均按二个计算）

　　乙方提货价：_____元/套

　　三、订货及结算方式 乙方根据需要由专人向甲方提出订购要求：包括具体型号及数量等。提货时付清货款。

　　四、双方权利与义务 乙方随时了解产品库存，做到及时发现所缺型号，起码提早一天向甲方订货。不得向其它有总代理的区域进行销售，违者将取消经销的资格。

　　甲方应积极配合乙方的销售工作，并保证好产品的质量。

　　五、其它 为了充分体现*等互利，实现合作双赢，甲方提供以下优惠政策，支持乙方的工作。

　　1、甲方把乙方每月总销售量的_______%作为推广费返还给乙方

　　2、乙方的月销售量达到______个以上，甲方按当月乙方销售额的________%进行返利。

　　3、乙方可介绍和发展下级经销、代销商。乙方发展的下级经销、代销商直接由乙方供货，如要求甲方供货的，甲方按其当月总销售量的_______%奖励给乙方。

　　4、乙方一次性提货________套以上甲方可免费提供广告位。

　　注：以上销售量均以当月提货量为准，返利形式一般是产品。代销商不享受以上返利政策。

　　本合同一式两份，双方各执一份。

　　合同有效期 年 月 日至 年 月 日

　　甲方：（盖章） 乙方：（盖章）

　　代表签字： 代表签字：

空调销售合同9

　　甲方（买方）：

　　地址：

　　电话：

　　乙方（卖方）：

　　地址：

　　电话：

　　本合同文本根据《中华人民共和国合同法》及有关法律法规制定的。为更好地维护双方当事人的合法权益，经双方友好协商，现就甲方向乙方购买空调机组签订以下合同。

　　一、合同标的

　　1、机组：

　　2、品牌：

　　3、型号：

　　4、数量：

　　5、金额：

　　二、交货时间、地点

　　1、交货时间：乙方接到甲方开工通知后，根据甲方工程进度按照甲方要求的时间设备进场。

　　2、交货地点：____________________。

　　3、运输费用：运输费用包括在合同价内。

　　4、所有权转移：本工程验收合格后，所有权转移至甲方，在此之前空调设备损坏及缺损由乙方负责。

　　三、付款方式

　　合同订立后支付设备定金，即人民币________元，乙方应在收到货款________日内将全部设备交付给甲方，经甲方验收清点合格，支付剩余的设备款，即人民币________元。甲方的清点验收并不代表甲方对本合同产品质量、技术标准、品牌等的确认（本公司购买设备是全额付款）。

　　四、质量要求

　　所有产品均需达到生产厂家的技术标准要求，均为原厂生产，且未经使用。设备质量问题按厂家三包规定执行。

　　五、保修期

　　1、货物验收完毕后，乙方为甲方办妥有关保修手续，并将空调的随机保修卡交于甲方，保修期从发票开具之日（即本工程全部通过验收之日）起计算。

　　2、保修期内，乙方承诺在接到甲方报修通知后________小时内作出响应。保修期过后售后服务，详细情况双方另行协商。

　　3、设备保修按生产厂家有关规定执行。

　　六、纠纷处理方式

　　本合同履行期间，双方发生争议时，应通过友好协商解决。若协商不成由________方所在地法院裁决。

　　七、违约责任

　　甲方延迟付款或乙方延迟交货的（除不可抗力外），应向对方支付每个履约期应付款项

　　________%每天的违约金，总违约金不超过总款项的________%。延迟日数超过________天的，守约方可以履行解除合同，违约方应当承担相应的违约责任。

　　八、其他

　　1、本合同未尽事宜，由甲乙双方共同协商，达成书面补充协议，补充协议与本合同有同等效力。

　　2、本合同一式________份，甲方________份，乙方________份。本合同自签订之日起生效。

　　3、合同总金额为最终金额，甲方不再承担额外费用（除图纸外需增加变动的）。

　　甲方（签字）：

　　签订地点：

　　_________年________月______日

　　乙方（签字）：

　　签订地点：

　　_________年________月______日

空调销售安装合同范本10份（扩展5）

——空调销售安装合同 (菁华6篇)

空调销售安装合同1

　　甲方：（以下简称甲方） ，地址：

　　乙方：（以下简称乙方） ，地址：

　　根据《中华人民共和国合同法》和其他相关法律法规之规定，甲乙双方本着自愿、*等、互利、诚实、信用的原则，就甲方向乙方购买 空调一批，并由乙方负责安装调试开通，经协商一致签订如下合同共同遵守：

　　一：标的名称、型号、产地、数量、价款如下：

　　二：产品质量

　　1、乙方供应的空调产品质量以质量必须符合相关国家标准，并符合国家产品质量法有关标准。

　　2、乙方保证其供应的'空调设备为全新的合格产品。乙方承诺所提*品质量符合国家质量法要求。

　　三：交货期限

　　1、空调安装工期和甲方装修同步配套进行。本工程为包括土建和电气施工内容，所涉

　　土建和电气项目由甲方负责与其他专业协调，乙方负责提供技术要求。201 年 月 日前完成空调设备安装调试开通工作。

　　2、合同供货范围包括所有空调设备、技术资料、安装、安装材料等，但在执行合同过程中发现任何漏项或短缺，在发货清单并未列入而且确实是乙方供货范围该有的，并且是满足合同附件对合同设备保证值要求所必须的，均由乙方负责将所缺设备、技术资料、安装、安装材料等补上，且不计入费用。

　　3、空调设备在安装完毕后，乙方同甲方一起进行空调调试运行验收。因空调设备质量问题或安装等原因出现差错，由乙方完全负责。

　　4、空调的安装调试由乙方负责，甲方要免费提供空调安装过程中水、电等必要条件及其他相应配套措施。

　　四：交货地址

　　1、甲方指定地点 五：验收方法

　　1、货物到达目的地后，双方根据装箱单对货物的包装、外观和数量进行清点检验。如发现任何不符之处经双方代表确认属乙方责任后，由乙方处理解决。此次验收仅对货物的包装、外观和数量进行检验，最终质量以甲方验收合格为准。

　　2、安装调试后对空调设备运行性能进行验收，以空调连续稳定正常运行效果良好为准，由甲方组织各相关方参加，最终结论以各方签字为准。

　　3、在未征得甲方书面同意情况下，乙方不得擅自更换合同设备的主辅材料的品牌、型号等及安装工艺，负否则甲方有权向乙方收取合同金额25%的违约金，并由乙方无偿调换回原来主辅材料的品牌、型号等及安装工艺。

　　六：安全责任

　　由于空调设备安装属于专业技能操作，乙方应派有相应资质技术人员安装。如因安装期间发生的安全事故所产生的法律责任和一切费用由乙方承担。 七：付款方式

　　1、签订合同时支付合同总价的30%作为订金，即人民币（大写） 元（￥ 元 ）；

　　2、设备到达现场支付合同总价的20%，即人民币（大写）元（￥ 元 ）；

　　3、空调设备安装并调试完毕，经甲方验收合格后支付合同总价的45%，即（人民币） ）；

　　4、余款5%作为质保金，保修期到期后7天内无息返还；

　　5.、每次付款前乙方必须提供符合甲方所在地税务要求的发票，支付到95%时提供全额发票。

　　八：合同总金额

　　合同总金额人民币（大写）元（￥ 元 ）； 九：违约责任

　　1、乙方未能按照本合同的第三条规定的期限交货并完成安装调试运行，乙方按1000元∕天向甲方支付违约金，同时甲方有权解除合同。

　　2、甲方应按合同约定期限支付乙方工程及设备等款项，若逾期支付，甲方按1000元∕天向乙方支付违约金。

　　3、若乙方提供的空调设备不符合合同质量的规定，乙方应在甲方提出异议十五日内给予无条件免费更换。 十：质量保证期

　　1、质量保证期：从验收合格之日起24个月。乙方在接到甲方书面或者电话等其他通知后1个小时内，立即派遣合格维修人员达到甲方所在地维修，直至修复为止。

　　2、空调设备安装调试期间，派专业技术人员对用户免费提供技术指导、培训，直至用户全部掌握运行操作，熟悉日常保养。

　　3、保修期内由于乙方原因造成故障由乙方负责处理，由于甲方操作失误造成故障产生，乙方负责进行排查处理，但相应费用由甲方承担。

　　4、保修期满，免费上门服务只收取配件费用。对同一部件连续出现二次故障的配件，由乙方免费提供直至甲方满意。

　　5、说明书、保修单及相关产品合格证等在竣工验收时乙方交甲方签收。 十一：公证费 由提出一方承担。

　　十二：解决合同纠纷的方式

　　本合同在履行过程中产生纠纷，由双方协商解决。若不能协商解决时，应按下列第 种方式解决。

　　1、向 仲裁委员会申请仲裁。

　　2人民法院起诉。 十三：其他约定条款

　　十四：本合同壹式肆份，双方各持贰份，本合同未尽事宜，由双方另行协商并以书面形式予以补充，补充合同视为本合同不可分割部分与本合同同具法律效力。本合同自双方签字盖章之起生效。

　　甲方： 乙方：

　　签字（盖章） 签字（盖章）

　　银行账号：银行账号：

　　签约日期：签约日期：

空调销售安装合同2

　　甲方：

　　乙方：

　　根据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》

　　等有关法律、法规的规定，甲乙双方在*等、自愿、协商一致的基础上，就乙方为甲方销售及安装空调设施设备事宜，达成如下协议：

　　第一条、工程项目概况：

　　1．工程名称：

　　2．工程地点：

　　3．承包范围和内容：

　　本工程乙方负责美的中央空调系统的安装、调试达到正常运行标准。

　　4.工程期限：自乙方进入施工场地后内完成空调系统的安装调试，并达到正常运行标准。

　　第二条工程质量要求：

　　本工程达到：《采暖、通风与空调工程施工质量验收规范

　　GB50243一20xx》标准。空调设备满足系统安全使用要求，外形美观，走管、走线合理规范。

　　第三条工程价款：

　　本合同项下的工程总金额为 元，大写： 元整。该款项以甲方确认的中央空调施工预算清单的内容为依据。在施工、安装、调试过程中因甲方要求增加的工程项目，按双方协商的价款予以结算。

　　第四条工程价款的支付方式：

　　1、本合同签订的当日，甲方向乙方支付工程价款总额 %的工程款即 元；

　　2、乙方的室内、室外机组进入施工现场当日，甲方向乙方支付工程价总额 %的工程款即元。

　　3、乙方在中央空调设备安装完毕并调试正常运行后，甲方向乙方支付工程价款总额 %的工程款即 元。

　　第五条保修条款

　　本合同约定的质量保修范围仅指空调主机设备（人为因素除外）。质量保修期从中央空调设备安装完毕并试正常运行之日起计算，保修期为 月。

　　保修期内因甲方工作人员操作失误及甲方其他人为因素导致中央空调设施设备出现事故，乙方只提供免费维修义务，所需更换的材料费用由甲方承担。

　　第六条甲方的权利义务：

　　1、甲方在乙方进入场地前三日内提供施工所需的场地；

　　2、甲方向乙方免费提供施工所需用水、电、热力、电讯等施工条件，并保证乙方施工期间的正常合理需要；

　　3、甲方协调施工场地内各交叉作业施工单位之间的关系，保证乙方按合同约定顺利施工，如因甲方不能及时有效协调各交叉作业施工单位之间的关系，导致乙方不能施工的，工期顺延；

　　4、甲方应在本合同生效后，在具备安装空调设施条件下，提前7日内书面通知乙方进入工地施工；

　　5、甲方指派 为施工现场甲方施工代表，其职权为代表甲方传达相关指令、通知；办理施工过程中的经济签证、变更设计；签署施工过程中相关工程进度表；协调本工程现场及外部关系，以及其他代表甲方的事项等，如 不在施工现场，甲方同意由 、签署乙方提供的与施工相关的资料、文件、通知、工程进度表等，协调本工程现场及外部关系；

　　6、甲方应对乙方提供的中央空调施工图纸及预算清单等进行审核，并书面予以确认，并向乙方进行技术交底；

　　7、工程未经验收，甲方提前使用或擅自动用设备，由此而发生的质量问题，经济损失由甲方承担责任。

　　8、甲方在施工现场免费提供临时库房，用于乙方材料及设备存放。

　　9、乙方在空调系统安装完毕后通知甲方，甲方应在接到乙方的通知后十五日内组织人员对空调系统进行调试验收，逾期不进行调试验收的，视为乙方的空调系统调试验收合格。

　　第七条乙方权利义务;

　　1、严格按照施工图纸及设计使用要求进行施工；

　　2、乙方施工完毕交付甲方全套的设备资料、并负责免费培

　　训业主指定的操作人员，达到熟练上岗操作；

　　3、施工现场文明施工、挂牌上岗、着装整齐；

　　4、如果施工过程中甲方要求除合同以外的其它施工项目内容，按合同单价或经济签证增加的工程量支付给乙方相应工程款项；

　　5、乙方进场后须听从甲方的合理安排，接收业主管理的监督，进场的各种手续需备齐。

　　第八条由于以下原因造成工期延误，工期相应顺延：

　　1、 甲方不能按本合同条款的约定提供开工条件；

　　2、 工程量变化和设计变更；

　　3、 一周内，非乙方原因停水、停电、停气造成停工累计超过8小时；

　　4、 工程款未按时支付

　　5、 不可抗力；

　　6、 其他非乙方原因的停工。

　　乙方在以上情况发生后3日内，将延误的内容和因此发生的追加合同价款向甲方或甲方代表提出报告，甲方或甲方代表收到报告后3日内予以确认、答复，逾期不予答复，乙方可视为延期及要求已被确认。

　　第九条设计变更

　　1、甲方变更设计，应在该项工程施工前15天通知乙方；

　　2、对于乙方已经施工的工程，因甲方设计变更造成乙方材料、设备积压，甲方应全额承担乙方因设计变更造成的积压材料、设备款项。由于甲方设计变更造成乙方返工，工期相应顺延，因返工所需的材料、设备、人工费、运费等应全额追加为合同价款，因此给乙方造成的损失，由甲方承担。

　　3、所有设计变更，双方均应办理变更洽商签证。

　　第十条违约责任

　　1、甲方应按本合同约定的期限足额支付相应的工程款项，如逾期支付，每逾期一天按该期应付款项总额万分之五承担违约金。

　　2、如因甲方原因造成工程中途停工或使用功能变更，甲方应按 元/天支付乙方停工费用；如需乙方返工，甲方应以经济签证的方式另行核算工作量并增加工程价款；如给乙方造成材料设备倒运，甲方应支付相关的运输费用。

　　3、本合同约定的空调安装施工项目，未经乙方安装调试完毕并达到正常运行时，甲方或甲方工作人员提前使用或擅自动用设备，导致发生质量问题，甲方应对该损失承担全部责任。

　　4、乙方如不能按本协议约定的期限内完工，应按剩余工程价款总额日万分之五承担违约金。

　　5、本合同生效后，因甲方原因导致本合同不能履行或不能全部履行的，乙方有权单方面解除本合同，甲方应按本合同价款总额30%承担违约金。

　　6、本合同生效后，甲方在 个月内不通知乙方进场施工，视为甲方不履行本合同，甲方应按本合同价款总额30%承担违约金。

　　第十一条因发生不可抗力因素导致工程无法按时完工，甲乙双方不承担违约责任，双方就后续事宜协商处理。

　　第十二条解决合同纠纷的方式：执行本合同发生争议，由当事人双方协商解决，如协商不成，可提交乙方所在地人民法院管辖。

　　第十三条、本合同未尽事宜，双方可通过签订补充协议的方式予以完善，补充协议与本合同具有同等法律效力。

　　第十四条本合同自双方签字盖章之日起成立，自乙方收到甲方支付的首付款后具有法律效力。本合同一式肆份，甲乙双方执二份。

　　甲方印章： 乙方印章：

　　甲方负责人： 乙方负责人：

　　联系方式： 联系方式：

　　签订日期： 年 月 日 签订日期： 年 月 日

空调销售安装合同3

　　业 主： (以下简称甲方)

　　施工单位： (以下简称乙方)

　　根据《中华人民共和国合同法》等有关法律，法规的规定，在*等、自愿的基础上，甲乙双方就甲方向乙方购买并由乙方安装中央空调工程达成如下协议：

　　第一条 甲方订购产品规格型号及数量

　　第二条 工程承包范围、内容及承包方式

　　第三条 产品的运输方式、到货地点、交货方法和费用负担：

　　1、 运输方式：乙方汽车运输至甲方指定地点.

　　2、 交货地点：工地现场。

　　第四条 产品的安装、调试、验收：

　　乙方负责产品的安装、调试。甲乙双方商定： 年 月 日之前，乙方派出工程技术及施工人员到达工地现场开始安装施工，乙方全部工程的完工与甲方装修工程完工同时进行，所需设备均按双方约定时间进场到位。施工工程费用及施工人员日常费用由乙方承担。

　　第五条 价款、结算方式及期限：

　　1、 本工程合同协议价为人民币:113000.00元 (大写：壹拾壹万叁仟元整)。(备注：本合同价款不含税金，如产生税金由甲方承担)。

　　2、 乙方设备运到施工现场，经甲方确认后，甲方当日支付人民币56500.00元 (大写：伍万陆仟伍佰元整)。

　　3、 乙方室内工程安装完毕，甲方当日支付乙方工程款人民币45200.00元(大写：肆万伍仟贰佰元整)。

　　4、 剩余工程款11300.00元(大写：壹万壹仟叁佰元整)到 年 月 日结清。

　　5、 甲方未全额支付合同总价款，工程材料及设备权所有权属乙方。

　　第六条 违约现任

　　一、 乙方责任：

　　1、 如果乙方未按合同规定时间交货，每迟交一天，乙方应向甲方支付价款总额1‰的违约金，但违约金总额不得超过价款总额的20%。如乙方在达到此限额后仍不能交货，甲方可考虑终止合同，因此造成甲方的损失由乙方承担。甲方认可的除外。

　　2、 由于安装不合质量要求，造成的责任由乙方负责。

　　二、 甲方责任：

　　1、 甲方中途退货，应向乙方偿付合同款总额的20%的违约金。

　　2、 甲方未能按合同规定时间支付工程款，每迟一天，甲方应向乙方支付合同款总额的1‰的违约金，但违约金额不超过合同款总额的20%。

　　3、 如甲方在达到此限额后仍不能付款，乙方有权终止合同，按有关法律规定处理。

　　4、 甲方如需调整产品型号，应及时通知乙方，并承担乙方重复运输、保管、材料损失等有关费用。

　　5、 由于甲方原因造成不能按期完工，其责任由甲方承担，而且工期顺延。

　　第七条 工程验收

　　1、 工程完工后，乙方通知甲方进行调试验收;

　　2、 甲方在得到乙方验收通知后3日内进行验收，逾期则视为工程验收合格;

　　第八条 产品质量及工程保用

　　1、设备质保期按设备厂家承诺时间为限：乙方所安装的工程从调试验收合格之日起十二个月为工程安装质量维保期。

　　2、在保用期内若因工程本身质量事故，由乙方负责综合维修，费用由乙方负担。若因甲方操作失误而造成事故，乙方负责排除，但一切费用由甲方负责。

　　3、工程未经验收，甲方提前使用或擅自动用，视同验收合格且由此发生的.质量或其它问题，由甲方承担责任。

　　4、安装工程如发生故障，乙方在接到甲方通知24小时内作出回复并立即派出技术人员到现场维修。对保用期后的所有零备件及服务费用，乙方应给予优惠。

　　第九条 仲裁

　　因执行本合同所发生的或者与本合同有关的一切争执，由签约双方友好协商解决;如双方经协商后仍不能解决时，提交达州仲裁委员会仲裁。按照申请仲裁时现行有效的仲裁规则进行仲裁。仲裁裁决是终局的，对双方均有约束力，仲裁费用由败方负担。

　　第十条 合同生效

　　本合同一式二份，甲方执一份，乙方执一份，自双方签字之日起生效。

　　甲方(公章)：_________ 乙方(公章)：_________

　　法定代表人(签字)：_________ 法定代表人(签字)：_________

　　_________年____月____日 _________年____月____日

空调销售安装合同4

　　甲方：______________

　　乙方：______________

　　根据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》等有关法律、法规的规定，甲乙双方在*等、自愿、协商一致的基础上，就乙方为甲方销售及安装空调设施设备事宜，达成如下协议：

　　第一条工程项目概况：

　　1.工程名称：______________

　　2.工程地点：______________

　　3.承包范围和内容：本工程乙方负责_______中央空调系统的安装、调试达到正常运行标准。

　　4.工程期限：自乙方进入施工场地后_______内完成空调系统的安装调试，并达到正常运行标准。

　　第二条工程质量要求：

　　本工程达到：《采暖、通风与空调工程施工质量验收规范GB50243一20____》标准。空调设备满足系统安全使用要求，外形美观，走管、走线合理规范。

　　第三条工程价款：

　　本合同项下的工程总金额为_______元，大写：_______元整。该款项以甲方确认的中央空调施工预算清单的内容为依据。在施工、安装、调试过程中因甲方要求增加的工程项目，按双方协商的价款予以结算。

　　第四条工程价款的支付方式：

　　1、本合同签订的当日，甲方向乙方支付工程价款总额_______%的工程款即_______元;

　　2、乙方的室内、室外机组进入施工现场当日，甲方向乙方支付工程价总额_______%的工程款即_______元。

　　3、乙方在中央空调设备安装完毕并调试正常运行后，甲方向乙方支付工程价款总额_______%的工程款即_______元。

　　第五条保修条款：

　　本合同约定的质量保修范围仅指空调主机设备(人为因素除外)。质量保修期从中央空调设备安装完毕并试正常运行之日起计算，保修期为_______月。

　　保修期内因甲方工作人员操作失误及甲方其他人为因素导致中央空调设施设备出现事故，乙方只提供免费维修义务，所需更换的材料费用由甲方承担。

　　第六条甲方的权利义务：

　　1、甲方在乙方进入场地前三日内提供施工所需的场地;

　　2、甲方向乙方免费提供施工所需用水、电、热力、电讯等施工条件，并保证乙方施工期间的正常合理需要;

　　3、甲方协调施工场地内各交叉作业施工单位之间的关系，保证乙方按合同约定顺利施工，如因甲方不能及时有效协调各交叉作业施工单位之间的关系，导致乙方不能施工的，工期顺延;

　　4、甲方应在本合同生效后，在具备安装空调设施条件下，提前7日内书面通知乙方进入工地施工;

　　5、甲方指派_______为施工现场甲方施工代表，其职权为代表甲方传达相关指令、通知;办理施工过程中的经济签证、变更设计;签署施工过程中相关工程进度表;协调本工程现场及外部关系，以及其他代表甲方的事项等，如_______不在施工现场，甲方同意由_______、_______签署乙方提供的'与施工相关的资料、文件、通知、工程进度表等，协调本工程现场及外部关系;

　　6、甲方应对乙方提供的中央空调施工图纸及预算清单等进行审核，并书面予以确认，并向乙方进行技术交底;

　　7、工程未经验收，甲方提前使用或擅自动用设备，由此而发生的质量问题，经济损失由甲方承担责任。

　　8、甲方在施工现场免费提供临时库房，用于乙方材料及设备存放。

　　9、乙方在空调系统安装完毕后通知甲方，甲方应在接到乙方的通知后十五日内组织人员对空调系统进行调试验收，逾期不进行调试验收的，视为乙方的空调系统调试验收合格。

　　第七条乙方权利义务：

　　1、严格按照施工图纸及设计使用要求进行施工;

　　2、乙方施工完毕交付甲方全套的设备资料、并负责免费培训业主指定的操作人员，达到熟练上岗操作;

　　3、施工现场文明施工、挂牌上岗、着装整齐;

　　4、如果施工过程中甲方要求除合同以外的其它施工项目内容，按合同单价或经济签证增加的工程量支付给乙方相应工程款项;

　　5、乙方进场后须听从甲方的合理安排，接收业主管理的监督，进场的各种手续需备齐。

　　第八条由于以下原因造成工期延误，工期相应顺延：

　　1、甲方不能按本合同条款的约定提供开工条件;

　　2、工程量变化和设计变更;

　　3、一周内，非乙方原因停水、停电、停气造成停工累计超过8小时;

　　4、工程款未按时支付

　　5、不可抗力;

　　6、其他非乙方原因的停工。

　　乙方在以上情况发生后3日内，将延误的内容和因此发生的_______追加合同价款向甲方或甲方代表提出报告，甲方或甲方代表收到报告后3日内予以确认、答复，逾期不予答复，乙方可视为延期及要求已被确认。

　　第九条设计变更

　　1、甲方变更设计，应在该项工程施工前15天通知乙方;

　　2、对于乙方已经施工的工程，因甲方设计变更造成乙方材料、设备积压，甲方应全额承担乙方因设计变更造成的积压材料、设备款项。由于甲方设计变更造成乙方返工，工期相应顺延，因返工所需的材料、设备、人工费、运费等应全额追加为合同价款，因此给乙方造成的损失，由甲方承担。

　　3、所有设计变更，双方均应办理变更洽商签证。

　　第十条违约责任

　　1、甲方应按本合同约定的期限足额支付相应的工程款_______项，如逾期支付，每逾期一天按该期应付款项总额万分之五承担违约金。

　　2、如因甲方原因造成工程中途停工或使用功能变更，甲方应按_______元/天支付乙方停工费用;如需乙方返工，甲方应以经济签证的方式另行核算工作量并增加工程价款;如给乙方造成材料设备倒运，甲方应支付相关的运输费用。

　　3、本合同约定的空调安装施工项目，未经乙方安装调试完毕并达到正常运行时，甲方或甲方工作人员提前使用或擅自动用设备，导致发生质量问题，甲方应对该损失承担全部责任。

　　4、乙方如不能按本协议约定的期限内完工，应按剩余工程价款总额日万分之五承担违约金。

　　5、本合同生效后，因甲方原因导致本合同不能履行或不能全部履行的，乙方有权单方面解除本合同，甲方应按本合同价款总额30%承担违约金。

　　6、本合同生效后，甲方在_______个月内不通知乙方进场施工，视为甲方不履行本合同，甲方应按本合同价款总额30%承担违约金。

　　第十一条因发生不可抗力因素导致工程无法按时完工，甲乙双方不承担违约责任，双方就后续事宜协商处理。

　　第十二条解决合同纠纷的方式：执行本合同发生争议，由当事人双方协商解决，如协商不成，可提交乙方所在地人民法院管辖。

　　第十三条本合同未尽事宜，双方可通过签订补充协议的方式予以完善，补充协议与本合同具有同等法律效力。

　　第十四条本合同自双方签字盖章之日起成立，自乙方收到甲方支付的首付款后具有法律效力。本合同一式肆份，甲乙双方执二份。

　　甲方印章：______________乙方印章：______________

　　甲方负责人：____________乙方负责人：____________

　　联系方式：______________联系方式：______________

　　签订日期：_______年_______月_______日

空调销售安装合同5

　　甲方：_______工程有限公司

　　乙方：___________________

　　根据《中华人民共和国合同法》及其他有关法律、行政法规，结合本项目的实际情况，经甲、乙双方充分协商，签订本合同，共同遵守。

　　一、承包范围和内容

　　1、乙方应严格按照甲方认可的设计及以后的设计修改变更、甲方指令组织安装。

　　2、项目具体内容包括：风机盘管，主机安装、配合调试(不含主机吊装，主机基础，机械开孔及主电源部分)。

　　二、承包方式

　　本项目合同采用总包工包料(标准配件均为市场常用品牌)方式，盘管安装单价为2000元每台(含风管风口三速控制开关)，模块主机安装单价为2000元每台，按实结算(不含税)。

　　三、工期和保修

　　1本合同签订并按合同要求款到乙方帐户后，乙方开始进行室内安装。

　　2甲方提前通知乙方进行室内安装，室内工程工期为自乙方进场之日起7天，整个系统调试完毕时间，乙方配合装修公司进度。

　　3由于不可抗力、或因重大设计变更导致工程量的较大增减、或甲方同意的其他原因，工期可相应顺延。

　　4本项目保修期为系统自竣工日期起系统壹年。保修期内，如发现安装质量问题和安装质量缺陷，乙方须在接到甲方电话或书面通知后的8小时内派员进行免费维修。

　　四、质量标准及竣工验收

　　1本项目空调验收效果：参照舒适性空调国家标准验收。

　　2甲方验收签字或乙方提出验收三日内甲方未提出异议，视为验收合格。

　　五、付款方式

　　1合同签订后，甲方向乙方支工程款壹万元整，乙方按甲方要求安排施工。

　　2余款工程完工一次性支付。

　　六、双方责任

　　1甲方责任：

　　1.1提供乙方施工所需场地。

　　1.2严格按合同规定的付款方式支付合同款项，如有违反，所造成的一切损失由甲方承担。

　　1.3提供系统正常运转的且能供乙方施工调试系统的水电条件。

　　1.4甲方或委托施工现场协调人员负责协调物业管理公司、装修公司及乙方相关事宜。

　　1.5如甲方要求穿梁施工、结构承重防水及与物业公司的接洽由甲方负责。

　　1.6对确认后的施工图纸、变更图纸及变更单签字。

　　1.7如甲方需设计变更，在不影响空调效果前提下，经双方协商一致，形成正式书面协议，作为合同补充部分并相应调整工程款，造价以预算书单价为准。

　　2乙方责任：

　　2.1接受甲方的监督与管理。

　　2.2建立健全防火和施工安全等制度和措施，遵守并执行国家及市有关施工噪音、环境保护、安全施工、文明施工和夜间施工等规定。

　　2.3工程竣工后清理场地，拆除临时设施，打扫室内外卫生。

　　七、违约责任

　　1合同签订并生效后，甲方无故不执行合同，如给乙方造成备货备料方面的损失，由甲方承担。

　　2本合同签订生效后，甲方不按合同约定时间付款，乙方工期可相应顺延。

　　3保修期内，如若因工程质量问题造成的直接经济损失由乙方负责。如若乙方使用材料品牌与合同附件不符，甲方有权要求更换成附件中指定品牌。

　　4如发现安装质量问题和安装质量缺陷，乙方必须在接到甲方电话或书面通知后的8小时内派员进行维修。

　　八、其它

　　1本合同自甲、乙双方签字盖章之日起生效;并安装完毕经甲方验收合格;保修期届满，本合同终止。

　　2本合同一式二份，双方各持一份。

　　甲方:______________乙方：______________

　　日期:______________日期：______________

空调销售安装合同6

　　甲方： （以下简称甲方） 甲方：

　　乙方： （以下简称乙方） 乙方：

　　根据《中华人民共和国合同法》和其他相关法律、行政法规之规定，甲、乙 双方本着*等互利、诚实信用的原则，经协商一致甲方向乙方订购 大金空调 一 批，并由乙方负责安装调试开通，同意签订如下合同条款共同遵守：

　　一、产品名称、型号、产地、数量、金额

　　二、产品质量 2 1 1 3 2 2 管

　　1、乙方供应的空调质量以上海大金产品的样本和说明书上的技术数据为标 准。质量必须符合相关国家标准，并符合国家产品质量法德有关规定。

　　2、乙方保证其供应的空调设备是全新的合格产品。乙方承诺所提供的产品 质量符合国家产品质量法要求。

　　三、交货时间

　　1、空调安装工期跟甲方装修同步配套进行。XX 年 设备安装调试工作。

　　2、合同供货范围包括了所有空调设备、技术资料、安装、安装材料、风管 等，但在执行合同过程中如发现有任何漏项和短缺，在发货清单中并未列入而且 月 日前完成空调

　　2 确实是乙方供货范围中应该有的， 并且是满足合同附件对合同设备的性能保证值 要求所必须的，均应由乙方负责将所缺的设备、技术资料、配件等补上，且不计 费用。

　　3、空调设备在安装完毕后，乙方与甲方一起进行空调调试运行验收。因空 调设备自身质量问题或安装出现差错，乙方应完全负责。乙方负责协调设备安装 及调试运行的负责人为：

　　联系方式为：

　　4、空调的安装调试由乙方负责，甲方要免费提供空调安装过程中的水、电 等必要条件及其他相应配套工作。 交货地点：

　　四、交货地点：甲方指定场地。

　　五、验收方法

　　1、货物到达目的地后，双方根据装箱单对货物的包装、外观及件数进行清 点检验。 如发现有任何不符之处经各方代表确认属乙方责任后， 由乙方处理解决。 此次验收仅是对货物的包装、外观、数量等的检验，最终质量以甲方验收合格为 准。

　　2、安装调试后对空调设备运行性能进行验收，以空调连续稳定正常运行效 果良好为准，由甲方组织各相关方参加，最终结论以各方签字确认为准。

　　3、在未征得甲方同意情况下，乙方不得擅自更换合同设备的主材、辅材的 品牌、型号等，否则甲方有权向乙方收取合同总额 20%的违约金，并由乙方无偿 调换至原品牌的规格、型号。

　　六、付款方式

　　1、设备到现场支付合同总价的 70%，空调设备安装并调试完毕甲方验收通

　　2、过后支付到合同总价的95%，余款 5%作为质保金，保修期到期后无息返还。

　　3、每次付款前乙方必须提供符合萧山当地税务要求的发票，支付到 95%时 提供全额发票。

　　七、合同总金额

　　合同总金额为人民币（大写） ：

　　八、违约责任：

　　违约责任：

　　1、若乙方未能按合同第三条所规定的交货期交货并完成安装调试运行，乙 方按 1000 元/天向甲方支付违约金，同时甲方有权解除合同。

　　2、如乙方交付的空调不符合合同质量的约定，乙方应在甲方提出异议十五 天内给予无条件免费更换。

　　九、质量保证期

　　1、质量保证期：保修期自验收合格之日起二十四个月。乙方在接到甲方书 面通知和电话通知后 1 小时内，立即派合格的维修人员到达甲方所在地维修，直 到修复为止。

　　2、售后服务方面，乙方所坚持的原则是先解决问题，后分析责任，把用户 的损失减少到最低程度。

　　3、保修期内乙方免收配件及修理费用（非质量因素除外） ，保修期满后备品 或易损件的更换只收材料费。对同一部件连续出现二次故障的配件，由乙方免费 提供直到甲方满意。

　　十、解决合同纠纷的方式：本合同在履行过程中发生争议，由当事人双方协 商解决，协商不成，当事人双方同意由合同履行地人民法院管辖，本合同履行地 为： （￥ 元） 。

　　十一、本合同壹式玖份，甲方执陆份，乙方执叁份，同具法律效力。本合同 自双方盖章之日起生效。

　　甲 方： 乙 方： 法定代表人： 法定代表人： 委托代理人： 委托代理人：

　　签订日期：XX 年 月 日 签 订 日 期：XX 年 月 日

空调销售安装合同范本10份（扩展6）

——空调销售合同通用20篇

　　空调销售合同 1

　　甲方：

　　乙方：

　　根据《中华人民共和国合同法》等有关法律、法规的规定，甲乙双方法在*等、自愿、协商一致的基础上，达成以下协议：

　　第一条设计方案

　　依据制冷行业标准有关规定，乙方向甲方编制《中央空调方案书》。

　　第二条主机设备

　　本项目选用有限公司生产的主机设备。

　　第三条附属材料

　　本项目选用约定的《附属材料》。

　　第四条合同价款

　　1、空调主机设备及安装价款：

　　2、工程总金额(小写)：￥ 元

　　3、合同总金额(小写)：￥ 元(大写)：￥ 元

　　第五条工程范围

　　1、乙方负责空调系统的室内外机组的安装;

　　2、冷媒管、空调管道制作安装(管道根据图纸及现场实际情况进行安装)及保修;

　　3、室内外机间的控制线、控制器安装;

　　4、机组开机调试;

　　5、风口安装;

　　6、本工程为包括土建和电气施工内容，所涉及土建和电气项目由甲方负责与其他专业协调，乙方负责提供技术要求。

　　第六条工期

　　1、甲方具备空调安装条件后，以书面形式通知乙方，乙方接到通知确认以后，应在(时间)日内完成设备吊装、就位、冷媒管敷设、排水管敷设、风管制作安装、系统打压试漏。

　　2、室内装修完成后，甲方书面通知乙方，一方接到通知后，应在(时间)日内完成风口及温控器的安装、空调系统调试。

　　3、如遇下列情况，工期作相应顺延，并用书面形式确定顺延期限。见附件3《工程变更记录》

　　3.1合同签订同同时，甲方为按照合同约定支付预付款，合同未生效;

　　3.2甲方在合同规定开工日期前，未能准备施工用水、电、施工场地及其他开工条件;

　　3.3放生重大设计变更，如：系统布置变更、材料材质变更等;

　　3.4在施工中因停水、停电或其他原因限制施工时间;

　　3.5因电源未引到位影响调试验收的;

　　3.6因遇人力不可抗拒的因素(如：自然灾害、战争等)而影响工程进度。

　　第七条双方责任

　　1、甲方责任

　　1.1、甲方指定安装位置及要求，提供乙方施工材料存放用地，施工用水、电;

　　1.2、甲方负责提供空调电源到乙方指定位置;

　　1.3、甲方应协调乙方与其他专业配合工作;

　　1.4、甲方负责协调乙方施工人员住宿事宜，费用乙方负责;

　　1.5、甲方须在具备风口及温控器安装条件时通知乙方安装;

　　1.6、甲方参与工程质量和施工进度的'监督;

　　1.7、甲方负责主机设备和附属材料的进场验收、工程竣工验收，协助保护好安装后的设备，防止被盗及损坏。

　　2、乙方责任

　　2.1、乙方在施工中，必须严格遵守甲方物业管理制度，必须严格执行安全施工操作规范、防火规范、工艺规范及质量标准;

　　甲方：

　　乙方：

　　日期：

　　空调销售合同 2

　　甲方： （以下简称甲方） 甲方：

　　乙方： （以下简称乙方） 乙方：

　　根据《中华人民共和国合同法》和其他相关法律、行政法规之规定，甲、乙 双方本着*等互利、诚实信用的原则，经协商一致甲方向乙方订购 大金空调 一 批，并由乙方负责安装调试开通，同意签订如下合同条款共同遵守：

　　一、产品名称、型号、产地、数量、金额

　　二、产品质量 2 1 1 3 2 2 管

　　1、乙方供应的空调质量以上海大金产品的样本和说明书上的技术数据为标 准。质量必须符合相关国家标准，并符合国家产品质量法德有关规定。

　　2、乙方保证其供应的空调设备是全新的合格产品。乙方承诺所提供的产品 质量符合国家产品质量法要求。

　　三、交货时间

　　1、空调安装工期跟甲方装修同步配套进行。XX 年 设备安装调试工作。

　　2、合同供货范围包括了所有空调设备、技术资料、安装、安装材料、风管 等，但在执行合同过程中如发现有任何漏项和短缺，在发货清单中并未列入而且 月 日前完成空调

　　2 确实是乙方供货范围中应该有的， 并且是满足合同附件对合同设备的性能保证值 要求所必须的，均应由乙方负责将所缺的设备、技术资料、配件等补上，且不计 费用。

　　3、空调设备在安装完毕后，乙方与甲方一起进行空调调试运行验收。因空 调设备自身质量问题或安装出现差错，乙方应完全负责。乙方负责协调设备安装 及调试运行的负责人为：

　　联系方式为：

　　4、空调的安装调试由乙方负责，甲方要免费提供空调安装过程中的水、电 等必要条件及其他相应配套工作。 交货地点：

　　四、交货地点：甲方指定场地。

　　五、验收方法

　　1、货物到达目的地后，双方根据装箱单对货物的包装、外观及件数进行清 点检验。 如发现有任何不符之处经各方代表确认属乙方责任后， 由乙方处理解决。 此次验收仅是对货物的'包装、外观、数量等的检验，最终质量以甲方验收合格为 准。

　　2、安装调试后对空调设备运行性能进行验收，以空调连续稳定正常运行效 果良好为准，由甲方组织各相关方参加，最终结论以各方签字确认为准。

　　3、在未征得甲方同意情况下，乙方不得擅自更换合同设备的主材、辅材的 品牌、型号等，否则甲方有权向乙方收取合同总额 20%的违约金，并由乙方无偿 调换至原品牌的规格、型号。

　　六、付款方式

　　1、设备到现场支付合同总价的 70%，空调设备安装并调试完毕甲方验收通

　　2、过后支付到合同总价的95%，余款 5%作为质保金，保修期到期后无息返还。

　　3、每次付款前乙方必须提供符合萧山当地税务要求的发票，支付到 95%时 提供全额发票。

　　七、合同总金额

　　合同总金额为人民币（大写） ：

　　八、违约责任：

　　违约责任：

　　1、若乙方未能按合同第三条所规定的交货期交货并完成安装调试运行，乙 方按 1000 元/天向甲方支付违约金，同时甲方有权解除合同。

　　2、如乙方交付的空调不符合合同质量的约定，乙方应在甲方提出异议十五 天内给予无条件免费更换。

　　九、质量保证期

　　1、质量保证期：保修期自验收合格之日起二十四个月。乙方在接到甲方书 面通知和电话通知后 1 小时内，立即派合格的维修人员到达甲方所在地维修，直 到修复为止。

　　2、售后服务方面，乙方所坚持的原则是先解决问题，后分析责任，把用户 的损失减少到最低程度。

　　3、保修期内乙方免收配件及修理费用（非质量因素除外） ，保修期满后备品 或易损件的更换只收材料费。对同一部件连续出现二次故障的配件，由乙方免费 提供直到甲方满意。

　　十、解决合同纠纷的方式：本合同在履行过程中发生争议，由当事人双方协 商解决，协商不成，当事人双方同意由合同履行地人民法院管辖，本合同履行地 为： （￥ 元） 。

　　十一、本合同壹式玖份，甲方执陆份，乙方执叁份，同具法律效力。本合同 自双方盖章之日起生效。

　　甲 方： 乙 方： 法定代表人： 法定代表人： 委托代理人： 委托代理人：

　　签订日期：XX 年 月 日 签 订 日 期：XX 年 月 日

　　空调销售合同 3

　　甲方（买方）：

　　地址：

　　电话：

　　乙方（卖方）：

　　地址：

　　电话：

　　本合同文本根据《中华人民共和国合同法》及有关法律法规制定的。为更好地维护双方当事人的合法权益，经双方友好协商，现就甲方向乙方购买空调机组签订以下合同。

　　一、合同标的

　　1、机组：

　　2、品牌：

　　3、型号：

　　4、数量：

　　5、金额：

　　二、交货时间、地点

　　1、交货时间：乙方接到甲方开工通知后，根据甲方工程进度按照甲方要求的时间设备进场。

　　2、交货地点：____________________。

　　3、运输费用：运输费用包括在合同价内。

　　4、所有权转移：本工程验收合格后，所有权转移至甲方，在此之前空调设备损坏及缺损由乙方负责。

　　三、付款方式

　　合同订立后支付设备定金，即人民币________元，乙方应在收到货款________日内将全部设备交付给甲方，经甲方验收清点合格，支付剩余的设备款，即人民币________元。甲方的清点验收并不代表甲方对本合同产品质量、技术标准、品牌等的确认（本公司购买设备是全额付款）。

　　四、质量要求

　　所有产品均需达到生产厂家的技术标准要求，均为原厂生产，且未经使用。设备质量问题按厂家三包规定执行。

　　五、保修期

　　1、货物验收完毕后，乙方为甲方办妥有关保修手续，并将空调的随机保修卡交于甲方，保修期从发票开具之日（即本工程全部通过验收之日）起计算。

　　2、保修期内，乙方承诺在接到甲方报修通知后________小时内作出响应。保修期过后售后服务，详细情况双方另行协商。

　　3、设备保修按生产厂家有关规定执行。

　　六、纠纷处理方式

　　本合同履行期间，双方发生争议时，应通过友好协商解决。若协商不成由________方所在地法院裁决。

　　七、违约责任

　　甲方延迟付款或乙方延迟交货的（除不可抗力外），应向对方支付每个履约期应付款项

　　________%每天的违约金，总违约金不超过总款项的'________%。延迟日数超过________天的，守约方可以履行解除合同，违约方应当承担相应的违约责任。

　　八、其他

　　1、本合同未尽事宜，由甲乙双方共同协商，达成书面补充协议，补充协议与本合同有同等效力。

　　2、本合同一式________份，甲方________份，乙方________份。本合同自签订之日起生效。

　　3、合同总金额为最终金额，甲方不再承担额外费用（除图纸外需增加变动的）。

　　甲方（签字）：

　　签订地点：

　　_________年________月______日

　　乙方（签字）：

　　签订地点：

　　_________年________月______日

　　空调销售合同 4

　　出卖人：安徽省ＸＸ集团有限公司（以下简称甲方）

　　买受人：上海ＸＸ制冷技术有限公司（以下简称乙方）

　　甲、乙双方根据《中华人民共和国合同法》等有关法律规定，在*等、自愿的基础上，经充分协商，就乙方购买甲方产品达成以下买卖合同条款。

　　一、物品名称、型号、数量

　　清河宾馆旧中央空调

　　二、产品质量

　　质量标准：乙方对交易标的物做了现场了解，对质量完全掌握，以现状为准。合同签订之日起，视为该标的物质量符合本合同要求。

　　三、标的物价款

　　标的物总价：28万元人民币，由乙方承担所有税费，乙方承担垃圾清理费。

　　四、付款方式

　　乙方应在本合同签订之日内向甲方付定金8万元人民币，余款由乙方在拆除之前付清余款20万元人民币。双方同意乙方未能付清所有价款之前，甲方产品的'所有权仍属于甲方所有。

　　五、违约责任

　　从20xx年3月12日至3月26日15个日历天拆除完毕，逾期支付合同总价款的5%的违约金。

　　六、争议解决

　　本合同履行过程中产生争议的，双方可协商解决。协商不成的，应向甲方所在地人民法院提起诉讼解决。

　　七、本合同经双方盖章或授权代表签字后生效。

　　八、本合同书一式二份，双方各执一份。

　　甲方（盖章）： 乙方（盖章）：

　　委托代理人： 委托代理人：

　　空调销售合同 5

　　甲方：_________________

　　乙方：_________________

　　甲方拥有自主知识产权的专利产品___________空调外机养护罩、内机养护罩，现乙方愿以自身优势帮助甲方开展该产品的销售。经甲乙双方友好协商，本着*等互利的原则，达成如下协议：

　　一、合作方式

　　1、经销商要求：管理规范有一定规模的空调销售、服务网点，首批进货________套以上，其中外机________套，内机________套。享受政策：由总代理直接供货，享受相关优惠政策和奖励

　　2、代销商由甲方提供各种型号产品共计________个的首批铺货，该批产品乙方无需立即付款，但是该批货物如出现损坏或丢失，乙方必须承担相应的赔偿责任。

　　二、产品价格全国统一零售价：____元套(外机双风机和内机的柜机均按二个计算)乙方提货价：_____元套

　　三、订货及结算方式乙方根据需要由专人向甲方提出订购要求：包括具体型号及数量等。提货时付清货款。

　　四、双方权利与义务乙方随时了解产品库存，做到及时发现所缺型号，起码提早一天向甲方订货。不得向其它有总代理的区域进行销售，违者将取消经销的资格。甲方应积极配合乙方的销售工作，并保证好产品的质量。

　　五、其它为了充分体现*等互利，实现合作双赢，甲方提供以下优惠政策，支持乙方的工作。

　　1、甲方把乙方每月总销售量的'_______%作为推广费返还给乙方

　　2、乙方的月销售量达到______个以上，甲方按当月乙方销售额的________%进行返利。

　　3、乙方可介绍和发展下级经销、代销商。乙方发展的下级经销、代销商直接由乙方供货，如要求甲方供货的，甲方按其当月总销售量的_______%奖励给乙方。

　　4、乙方一次性提货________套以上甲方可提供广告位。注：以上销售量均以当月提货量为准，返利形式一般是产品。代销商不享受以上返利政策。本合同一式两份，双方各执一份。合同有效期________年____月____日至________年____月____日

　　甲方：_________________(盖章)

　　乙方：_________________(盖章)

　　代表签字：_________________

　　代表签字_________________

　　签于__________________________________

　　空调销售合同 6

　　甲方(买方)：___________________

　　乙方(卖方)：___________________

　　依据《XX人民共和国合同法》及有关规定，甲、乙双方本着真诚合作，互惠互利，共同发展的原则，经双方友好协商，特订立本合同，双方共同遵守。

　　第一条产品名称、品牌、规格、生产厂家、数量及价格：

　　(建材清单表格略，下载文档里有表格)

　　本合同金额合计：￥_______，大写：_____________________。

　　第二条产品质量标准，验收标准：

　　1、产品质量符合国家规定标准、行业规定标准。

　　2、乙方在供货之前，须提供生产厂家的相关资质材料及所生产产品材质证明书，交货时必须同时出具产品生产许可证，质检报告及出厂合格证。

　　第三条交货地点、运输及费用、计量、交货时间：

　　1、乙方将货物送达甲方指定地点。

　　2、运输及其费用：乙方负责货物的运输，运输所产生的一切费用已包含在上述单价中。

　　3、交货时间：_______年____月____日

　　第四条付款方式及货款结算：

　　自合同签订之日起三日内甲方预付乙方合同总金额的.____%，甲方验货物入库____天内，甲方支付乙方剩余货款的____%。

　　第五条其他：

　　本合同所订一切条款，甲、乙任何一方不得擅自变更或修改。如一方单独变更、修改本合同，对方有权拒绝发货或收货，并要求单独变更、修改合同一方赔偿一切经济损失。

　　第六条不可抗力：

　　甲、乙任何一方如确因不可抗力的原因，不能履行本合同时，应及时向对方通知不能履行或须延期履行，部分履行合同的理由。在取得对方同意后，本合同可以不履行或延期履行或部分履行，并免予承担违约责任。

　　第七条双方协议：

　　1、本合同在执行中如发生争议或纠纷，甲、乙双方应协商解决，解决不了时，任何一方均可向国家规定的合同管理机关申请调解仲裁。如一方对仲裁不服，可于接到仲裁书后7日内向人民法院起诉。

　　2、本合同自双方签章之日起生效，到乙方将全部订货送齐经甲方验收无误，并按本合同规定将货款结算以后作废。

　　3、本合同在执行期间，如有未尽事宜，得由甲乙双方协商，另订附则附于本合同之内，所有附则在法律上均与本合同有同等效力。

　　4、本合同共一式贰份，由甲、乙双方各执正本一份。

　　甲方(章)：____________________乙方(章)：____________________

　　签约日期：________年____月____日________年____月____日

　　空调销售合同 7

　　买方：_________________(以下简称甲方)

　　地址：

　　风险提示：

　　签订前对合作对象的审查，有助于在签订合同的时候，在供货及付款条件上采取相应的对策，避免风险的发生。

　　注意，了解合作方的基本情况，保留其营业执照复印件，如果合作方是个人，应详细记录其身份证号码、家庭住址、电话。了解这些信息有利于我方更好地履行合同，同时，当出现纠纷的时候，有利于我方的诉讼和法院的执行。

　　卖方：_________________(以下简称乙方)

　　地址：

　　根据《中华人民共和国合同法》等有关法律，法规的规定，在*等、自愿的基础上，甲乙双方就甲方向乙方购买并由乙方安装中央空调工程达成如下协议：

　　第一条、产品情况

　　名称

　　规格

　　型号

　　数量

　　单价

　　第二条、工程承包范围、内容及承包方式

　　1、承包范围：设备及安装。

　　2、承包内容：中央空调系统安装。

　　3、承包方式：________________。

　　风险提示：

　　一般货物毁损、灭失风险随货物所有权转移面转移，属于动产的货物在所有权交付时转移。如：在合同中约定交货地点为供方的仓库，则意味着该货物一旦出库，其毁损、灭失的风险则转移到需方处，因此，在签订合同时，对于交货地点的选择上，应慎重对待。

　　如果货物送往本地，当明确约定送货地点，这关系到纠纷处理时法院的管辖;如果货物送往外地，则尽量不要写明，而应争取约定由本地法院管辖。

　　此外，合同中应列_收货方的经办人的姓名(签名样本)。这样做的目的是防止经办人离开后，对方不承认收货的事实，给诉讼中的举证带来困难。

　　第三条、产品的运输方式、到货地点、交货方法和费用负担

　　1、运输方式：乙方汽车运输至甲方指定地点。

　　2、交货地点：工地现场。

　　3、交货方法：________________。

　　4、费用负担：________________。

　　第四条、产品的安装、调试、验收

　　乙方负责产品的安装、调试。甲乙双方商定：________年____月____日之前，乙方派出工程技术及施工人员到达工地现场开始安装施工，乙方全部工程的完工与甲方装修工程完工同时进行，所需设备均按双方约定时间进场到位。安装工程费用及施工人员日常费用由乙方承担。

　　风险提示：

　　应就对账方式、确认形式，以及付款时间、开具发票等事项进行约定，以防双方在实际履行过程产生分歧，甚至诉讼纠纷。

　　作为供方，应特别注意在销售合同中对需方货款支付时间、金额(应明确是否为含税价)进行明确约定。建议在合同中约定要求需方支付一定金额预付款或定金(不能超过合同总金额的20%)，供方才予以发货，或者在合同中约定供方收到需方支付的货款全款后发货。

　　第五条、价款、结算方式及期限

　　1、本工程合同协议价为人民币：________元(大写：________________元整)。(备注：本合同价款不含税金，如产生税金由甲方承担)。

　　2、乙方设备运到施工现场，经甲方确认后，甲方当日支付人民币________元(大写：________________元整)。

　　3、乙方室内工程安装完毕，甲方当日支付乙方工程款人民币________________元(大写：________________元整)。

　　4、剩余工程款________元(大写：________________元整)到________年____月____日结清。

　　5、甲方未全额支付合同总价款，工程材料及设备所有权属乙方。

　　风险提示：

　　作为供方，应在合同中明确需方延期付款的违约责任，同时还应根据供货情况对需方货款的支付进程、期限等进行必要的控制，如发生需方货款迟延支付、差额支付等情况，应视情况追究其违约责任，减低风险。

　　另外，违约金的数额不应过高亦不宜过低，过高可能会有被仲裁机构或法院变更的风险，过低则不利于约束买受人。因此，建议交由专业律师协助处理。

　　第六条、违约责任

　　乙方责任

　　1、如果乙方未按合同规定时间交货，每迟交一天，乙方应向甲方支付价款总额_________的违约金，但违约金总额不得超过价款总额的_________%。如乙方在达到此限额后仍不能交货，甲方可考虑终止合同，因此造成甲方的损失由乙方承担。甲方认可的除外。

　　2、由于安装不合质量要求，造成的责任由乙方负责。

　　甲方责任

　　1、甲方中途退货，应向乙方偿付合同款总额的_________%的违约金。

　　2、甲方未能按合同规定时间支付工程款，每迟一天，甲方应向乙方支付合同款总额的_________的违约金，但违约金额不超过合同款总额的_________%。

　　3、如甲方在达到此限额后仍不能付款，乙方有权终止合同，按有关法律规定处理。

　　4、甲方如需调整产品型号，应及时通知乙方，并承担乙方重复运输、保管、材料损失等有关费用。

　　5、由于甲方原因造成不能按期完工，其责任由甲方承担，而且工期顺延。

　　风险提示：

　　应对送货、签收、验收事项进行约定，特别是在发货人或收货人为一方当事人指定的

　　第三人时，一定注意留存发货单、签收单等交易凭证并备注，以防另一方在结算、支付货款、发生质量问题时不承认存在前述交易。

　　为保障供方的合理利益，一般应在销售合同中对需方进行产品检验的.时间进行限制规定，即在限定时间内如需方未提出质量问题，则视为检验合格。同时，在机械设备的销售中，同时建议约定需方在质量检验(验收)合格之前，不得使用产品，否则，视为验收合格，供方对此后的质量问题不再承担责任。

　　第七条、工程验收

　　1、工程完工后，乙方通知甲方进行调试验收。

　　2、甲方在得到乙方验收通知后____日内进行验收，逾期则视为工程验收合格。

　　第八条、产品质量及工程保用

　　1、设备质保期按设备厂家承诺时间为限：乙方所安装的工程从调试验收合格之日起_________个月为工程安装质量维保期。

　　2、在保用期内若因工程本身质量事故，由乙方负责综合维修，费用由乙方负担。若因甲方操作失误而造成事故，乙方负责排除，但一切费用由甲方负责。

　　3、工程未经验收，甲方提前使用或擅自动用，视同验收合格且由此发生的质量或其它问题，由甲方承担责任。

　　4、安装工程如发生故障，乙方在接到甲方通知24小时内作出回复并立即派出技术人员到现场维修。对保修期后的所有零备件及服务费用，乙方应给予优惠。

　　第九条、争议解决

　　因执行本合同所发生的或者与本合同有关的一切争执，由签约双方友好协商解决;如双方经协商后仍不能解决时，提交乙方所在地的仲裁委员会仲裁。按照申请仲裁时现行有效的仲裁规则进行仲裁。仲裁裁决是终局的，对双方均有约束力，仲裁费用由败诉方负担。

　　第十条、合同生效本合同一式________份，甲方执________份，乙方执________份，自双方签字之日起生效。

　　风险提示：

　　对于一些常年合作的供销企业，每次供货都签订合同是件很繁琐的事情。双方可以签订一份常年销售合同，以消除前述烦恼。

　　但是，即使签订了常年销售合同，考虑到每次购销的产品规格、价格、数量均不相同，每次交易的具体事项是以经双方签字确认的订单为准，因此，应特别注意留存交易凭证及货款结算凭证并妥善保管。

　　甲方：

　　身份证号：

　　联系电话：

　　签约日期：________年____月____日

　　乙方：

　　身份证号：

　　联系电话：

　　签约日期：________年____月____日

　　空调销售合同 8

　　合同编号：

　　签订地点：

　　甲方：（以下简称甲方）

　　地址：

　　电话：

　　乙方：（以下简称乙方）

　　地址：

　　电话：

　　甲乙双方根据诚实信用原则，就乙方向甲方销售、安装和改装中央空调事宜达成协议，为了保障双方的合法权益，签订本合同。

　　一、双方约定

　　乙方根据甲方指定品牌、型号购买并安装 中央空调。

　　二、安装工程概况

　　1、工程名称：

　　2、工程地点：

　　3、工程范围和内容：

　　（1）乙方负责空调系统的室内、外机组的安装；

　　（2）冷媒管、水管等空调管道制作安装（管道根据图纸及现场实际情况进行安装）及保温；

　　（3）室内、外机控制线、温控器安装（不含主机电源连接线）；

　　（4）风系统制作与安装；

　　（5）系统开机调试。

　　三、合同总价

　　1、销售及安装总造价：

　　2、如遇下列情况，合同总价将相应增加：

　　（1）甲方改变设计导致费用增加；

　　（2）非因双方之原因变更设计导致费用增加；

　　（3）非因乙方原因的工程延期而导致的费用增加（如甲方资金未能按时到位、现场不能施工或施工难度增加等）；

　　（4）在施工中新增加了工程项目；

　　（5）其它。

　　四、工程期限

　　1、隐蔽工程工期为

　　2、实际交工期按照主机开机调试时间计算，风口及温控器的安装固定时间内受装修进度影响不计在内。

　　3、如遇下列情况，由乙方用书面形式通知甲方顺延期限：

　　（1）甲方未按照合同约定支付预付款、工程进度款而影响施工进度者；

　　（2）甲方在合同规定开工日期前，未能准备好施工用水、电、施工场地及其他开工条件；

　　（3）发生重大设计变更，如：系统布置变更、材料材质变更等；

　　（4）在施工中因停水、停电或其它原因限制施工时间；

　　（5）因电源未引到位影响调试验收的；

　　（6）因遇人力不可抗拒的因素（如台风、水灾、自然原因发生的火灾、地震等），而影响工程进度；

　　五、材料、设备供应（见附件）

　　六、工程质量、验收、保修及售后服务

　　1、双方一致同意：乙方交工时甲方经检验未能提出异议则视为质量符合甲方之要求。若甲方不能及时组织验收，因此导致的一切后果概由甲方承担。

　　2、交工验收中如发现有不符质量要求，需要返工的工程，乙方应与返工。

　　3、已竣工未验收工程，在交工前甲方不得动用，否则视同交验；并承担由此而发生的质量或其它问题。

　　4、保修及售后服务承诺

　　（1）保修期：设备部分整机保修期依生产厂家之规定进行保修12个月，压缩机保修三年，从工程调试验收合格之日起计算。

　　（2）甲方应指定人员与乙方进行联系，并将人员名单以书面形式提交给乙方，当联系人变化时甲方应及时将变化结果告诉乙方。

　　（3）在保修期内因系统部分质量、工程质量问题引起的故障，由乙方负责维修，应须更换之零件，费用由乙方负担。因甲方操作失误等人为因素引起的故障，乙方负责排除，费用由甲方负责。

　　（4）说明书、相关产品合格证书、调试验收单等在竣工验收时由乙方交甲方签收。

　　（5）保修期内，甲方需要对工程进行修改时，乙方有权根据修改的工作量收取劳务成本费。

　　（6）乙方负责甲方原有中央空调及承包范围内中央空调两年的维护、保养。

　　（7）免费保修期内，乙方对甲方每次提出的安装质量问题应在2天内整改，乙方接到甲方电话后1小时内赶到现场，超过时间乙方没有回复，甲方有权另请其它人员负责维修，维修所产生的费用（工价上浮30%）在乙方的质保金内扣除。

　　七、付款方式

　　1、签订合同后当日内，甲方支付乙方预付款式，即人民币大写元整（小写 元整），乙方收到此款后开始组织材料设备进场；

　　2、隐蔽工程安装完毕后三日内，甲方支付工程款给乙方即大写整（小写 元整）；

　　3、安装调试完毕后七日内，甲方支付工程款给乙方（包含增加工程部份），即大写 元整（小写 元整）；

　　4、扣该工程款人民币大写元整），作为质保金，以甲方投入使用之日起计算，满两年后20日内退付质保金。

　　八、双方义务

　　1、甲方义务

　　（1）、甲方指定安装位置及要求，提供乙方施工材料存放用地，施工用水、电，包括清除障碍物。甲方负责提供电源到乙方指定位置；

　　（2）甲方应协调乙方与其他专业的配合工作；

　　（3）甲方应与物业协调好乙方施工的有关问题，室外机安装位置和因工程改动需改动建筑结构的`地方，应由甲方事先征得物业部的同意，并应在进场施工前办好相关手续，如乙方按照施工方案进行施工的过程中，由于甲方原因致使相关管理部门的干预，被迫停工造成的损失，应由甲方负责；

　　（4）甲方参与工程质量和施工进度的监督；

　　（5）甲方负责主机设备和附属材料的进场验收、工程竣工验收，协助保护好安装后的设备，防止被盗及损坏；

　　（6）在本合同履行过程中，甲方对知悉的乙方商业秘密有保密义务；

　　（7）及时付款义务

　　2、乙方义务

　　（1）乙方在施工过程中，必须严格遵守甲方物业管理制度，必须严格执行安全施工操作规范、防火规定、工艺规范及质量标准；

　　（2）乙方负责设备及附件的购置、运输、加工、制作、安装及交付甲方使用；、

　　（3）乙方需按照双方商定的方案进行安装并保证工程施工质量和施工进度；

　　（4）乙方应保证施工现场的整洁，应做好成品保护及甲方财产保护工作；

　　（5）由于乙方原因造成工程延期或设备损坏，应由乙方负责；

　　（6）在工程施工中发生非乙方原因致工程不能正常进行时，乙方必须立即通知甲方，但不承担因此造成的损失。

　　九、违约责任

　　1、根据公*原则，工程质量不合格的，乙方负责无偿修理。

　　2、甲方未能按照合同约定履行自己的义务，应赔偿乙方因此遭受的实际损失。

　　3、合同规定的合同款项未付清前，乙方所售设备及安装工程的附属材料的所有权归乙方所有，同时乙方有权终止所售设备及安装工程的保修期服务。

　　4、若甲方应付工程款逾期2个月未付，乙方可要求甲方支付应付工程款20%的违约金，继续履行合同并赔偿实际遭受的损失，还可以解除合同并不退已付款且要求赔偿实际遭受的损失。

　　5、签订合同后，若甲乙双方单方毁约，毁约者按合同总价款的20%赔付对方。

　　十、本合同在履行中发生争议时双方应通过友好协商方式解决问题，若协调不成，在合同签订地法院提起诉讼。

　　十一、未尽事宜，双方可签订补充协议，补充协议与本合同具有同等效力。

　　十二、本合同一式两份，甲、乙双方各执一份，具有同等效力。

　　十三、合同附件包括预算清单、工程图纸，为合同不可分割的一部分，与合同同时生效。

　　十四、本合同自甲、乙双方签字、盖章之日起生效，期满后自动失效。

　　甲方（签章）：

　　法人代表：

　　乙方（签章）： 法人代表： 委托代表人： 委托代理人：

　　年 月 日 年 月 日

　　空调销售合同 9

　　供方：_________(以下简称甲方)

　　需方:_________(以下简称乙方)

　　乙方因工程建设的需要，向甲方购买钢管，为明确双方的权利义务，经双方*等友好协商，订立以下条款。

　　1.乙方工程建设所需的钢管全部从甲方购买。未经甲方书面同意，乙方不得从其他渠道购买钢管，否则，乙方应向甲方支付违约金人民币万元整，同时甲方有权单方解除合同。

　　2.乙方根据工程进度需要，分期分批向甲方购进所需钢管，乙方每次需货时,应提前三天通知甲方所需钢管的规格、型号、数量、生产产地，经甲方确认后，甲方应在日内将该钢管送到乙方工地。如果甲方逾期货的价款的千分之三支付违约金。

　　3.由于钢管市场价格变动频繁，每批货物的价格以甲方供货当日市场价格为参考，由双方友好协商确定。

　　4.钢管接收验收方式：乙方收到货物后应先进行检测，合格后方可使用，如有质量问题应在收到货物之日起__ _日内书面通知甲方，并提出相关的检测报告，否则该批钢管的质量视为完全合格。经双方确认钢管质量确实不合格后，甲方应将质量不合格的钢管运回，并承担运回所发生的运费，但甲方不承担其他责任，同时甲方在_________日内换送合格钢管。

　　5.付款方式：本合同项下钢管款项按以下方式支付：甲方钢管送到乙方工地当日，乙方必须支付该批钢管总价款的_________ %如果乙方没有按时如数支付任何一期的钢管款，则乙方应赔偿当期所欠款上午日计千分之三的违约金。

　　6.双方应严格遵守本合同，如果双方有争议应先协商解决，协商不成的，提交甲方所在地人民法院裁决。

　　7.本合同双方签字盖章后生效。

　　8.本合同一式二份。甲乙双方各执一份。

　　甲方(公章)：_________乙方(公章)：_________

　　法定代表人(签字)：_________法定代表人(签字)：_________

　　_________年____月____日_________年____月____日

　　空调销售合同 10

　　甲方(买方)：________________

　　地址：________________

　　电话：________________

　　风险提示：________________

　　签订前对合作对象的审查，有助于在签订合同的时候，在供货及付款条件上采取相应的对策，避免风险的发生。

　　注意，了解合作方的基本情况，保留其营业执照复印件，如果合作方是个人，应详细记录其身份证号码、家庭住址、电话。了解这些信息有利于我方更好地履行合同，同时，当出现纠纷的时候，有利于我方的诉讼和法院的执行。

　　乙方(卖方)：________________

　　地址：________________

　　电话：________________

　　本合同文本根据《中华人民共和国民法典》及有关法律法规制定的。为更好地维护双方当事人的合法权益，经双方友好协商，现就甲方向乙方购买空调机组签订以下合同。

　　一、合同标的

　　1、机组：________________

　　2、品牌：________________

　　3、型号：________________

　　4、数量：________________

　　5、金额：________________

　　二、交货时间、地点

　　风险提示：

　　一般货物毁损、灭失风险随货物所有权转移面转移，属于动产的货物在所有权交付时转移。如：在合同中约定交货地点为供方的仓库，则意味着该货物一旦出库，其毁损、灭失的风险则转移到需方处，因此，在签订合同时，对于交货地点的选择上，应慎重对待。

　　如果货物送往本地，当明确约定送货地点，这关系到纠纷处理时法院的管辖;如果货物送往外地，则尽量不要写明，而应争取约定由本地法院管辖。

　　此外，合同中应列收货方的经办人的姓名(签名样本)。这样做的目的是防止经办人离开后，对方不承认收货的事实，给诉讼中的举证带来困难。

　　1、交货时间：乙方接到甲方开工通知后，根据甲方工程进度按照甲方要求的时间设备进场。

　　2、交货地点：____________________________________

　　3、运输费用：运输费用包括在合同价内。

　　4、所有权转移：本工程验收合格后，所有权转移至甲方，在此之前空调设备损坏及缺损由乙方负责。

　　三、付款方式

　　风险提示：

　　应就对账方式、确认形式，以及付款时间、开具发票等事项进行约定，以防双方在实际履行过程产生分歧，甚至诉讼纠纷。

　　作为供方，应特别注意在销售合同中对需方货款支付时间、金额(应明确是否为含税价)进行明确约定。建议在合同中约定要求需方支付一定金额预付款或定金(不能超过合同总金额的20%)，供方才予以发货，或者在合同中约定供方收到需方支付的货款全款后发货。

　　合同订立后支付设备定金，即人民币________元，乙方应在收到货款________日内将全部设备交付给甲方，经甲方验收清点合格，支付剩余的设备款，即人民币________元。甲方的清点验收并不代表甲方对本合同产品质量、技术标准、品牌等的确认(本公司购买设备是全额付款)。

　　四、质量要求

　　所有产品均需达到生产厂家的技术标准要求，均为原厂生产，且未经使用。设备质量问题按厂家三包规定执行。

　　五、保修期

　　1、货物验收完毕后，乙方为甲方办妥有关保修手续，并将空调的随机保修卡交于甲方，保修期从发票开具之日(即本工程全部通过验收之日)起计算。

　　2、保修期内，乙方承诺在接到甲方报修通知后________小时内作出响应。保修期过后售后服务，详细情况双方另行协商。

　　3、设备保修按生产厂家有关规定执行。

　　六、纠纷处理方式

　　本合同履行期间，双方发生争议时，应通过友好协商解决。若协商不成由________方所在地法院裁决。

　　七、违约责任

　　风险提示：

　　作为供方，应在合同中明确需方延期付款的违约责任，同时还应根据供货情况对需方货款的支付进程、期限等进行必要的控制，如发生需方货款迟延支付、差额支付等情况，应视情况追究其违约责任，减低风险。

　　另外，违约金的`数额不应过高亦不宜过低，过高可能会有被仲裁机构或法院变更的风险，过低则不利于约束买受人。因此，建议交由专业律师协助处理。

　　甲方延迟付款或乙方延迟交货的(除不可抗力外)，应向对方支付每个履约期应付款项________%每天的违约金，总违约金不超过总款项的________%。延迟日数超过________天的，守约方可以履行解除合同，违约方应当承担相应的违约责任。

　　八、其他

　　1、本合同未尽事宜，由甲乙双方共同协商，达成书面补充协议，补充协议与本合同有同等效力。

　　2、本合同一式________份，甲方________份，乙方________份。本合同自签订之日起生效。

　　3、合同总金额为最终金额，甲方不再承担额外费用(除图纸外需增加变动的)。

　　风险提示：________________

　　对于一些常年合作的供销企业，每次供货都签订合同是件很繁琐的事情。双方可以签订一份常年销售合同，以消除前述烦恼。

　　但是，即使签订了常年销售合同，考虑到每次购销的产品规格、价格、数量均不相同，每次交易的具体事项是以经双方签字确认的订单为准，因此，应特别注意留存交易凭证及货款结算凭证并妥善保管。

　　甲方(签字)：________________

　　签订地点：________________

　　签订日期：_________年________月______日

　　乙方(签字)：________________

　　签订地点：________________

　　签订日期：_________年________月______日

　　空调销售合同 11

　　供方：____________

　　需方：____________

　　供需双方本着*等互利、协商一致的原则，签订本合同，以资双方信守执行。

　　第一条商品名称、种类、规格、单位、数量

　　品名：食用油

　　种类：食品类

　　规格：5l

　　单位：桶

　　数量：50

　　第二条商品质量标准可选择下列第3项作标准：

　　1、附商品样本，作为合同附件。

　　2、商品质量，按照_____________标准执行。（副品不得超过____%）。

　　3、商品质量由双方议定。

　　第三条商品单价及合同总金

　　1、商品定价，供需双方同意按合同定价执行。如因原料、材料、生产条件发生变化，需变动价格时，应经供需双方协商。否则，造成损失由违约方承担经济责任。

　　2、单价和合同总金额：__________________、

　　第四条包装方式及包装品处理______________、（按照各种商品的不同，规定各种包装方式、包装材料及规格。包装品以随货出售为原则；凡须退还对方的包装品，应按铁路规定，订明回空方法及时间，或另作规定。）

　　第五条交货方式

　　1、交货时间：____________________________、

　　2、交货地点：_________________________________、

　　3、运输方式：____________________________、

　　第六条验收方法____________________、（按照交货地点与时间，根据不同商品种类，规定验收的处理方法。）

　　第七条预付货款（根据不同商品，决定是否预付货款及金额。）

　　第八条付款日期及结算方式______________、

　　第九条运输及保险_______________________、（根据实际情况，需委托对方代办运输手续者，应于合同中订明。为保证货物途中的安全，代办运输单位应根据具体情况代为投保运输险。）

　　第十条运输费用负担_____________________、

　　第十一条违约责任

　　1、需方延付货款或付款后供方无货。使对方造成损失，应偿付对方此批货款总价____%的违约金。

　　2、供方如提前或延期交货或交货不足数量者，供方应偿付需方此批货款总值____%的违约金。需方如不按交货期限收货或拒收合格商品，亦应按偿付供方此批货款总值____%的违约金。任意一方如提出增减合同数量，变动交货时间，应提前通知对方，征得同意，否则应承担经济责任。

　　3、供方所发货品有不合规格、质量或霉烂等情况，需方有权拒绝付款（如已付款，应订明退款退货办法），但须先行办理收货手续，并代为保管和立即通知供方，因此所发生的一切费用损失，由供方负责，如经供方要求代为处理，并须负责迅速处理，以免造成更大损失，其处理方法由双方协商决定。

　　4、约定的违约金，视为违约的损失赔偿。双方没有约定违约金或者预先赔偿额的计算方法的，损失赔偿额应当相当于违约所造成的损失，包括合同履行后可以获得的利益，但不得超过违反合同一方订立合同时应当预见到的因违反合同可能造成的损失。

　　第十二条当事人一方因不可抗力不能履行合同时，应当及时通知对方，并在合理期限内提供有关机构出具的证明，可以全部或部分免除该方当事人的责任。

　　第十三条本合同在执行中发生纠纷，签订合同双方不能协商解决时，可向人民法院提出诉讼。（或申请______仲裁机构仲裁的解决）

　　第十四条合同执行期间，如因故不能履行或需要修改，必须经双方同意，并互相换文或另订合同，方为有效。

　　需方：（盖章）___________________法定代表人：（盖章）_____________

　　开户银行及帐号：____________________________年________月________日

　　供方：（盖章）___________________法定代表人：（盖章）_____________

　　开户银行及帐号：____________________________年________月________日

　　空调销售合同 12

　　甲方：__________________

　　乙方：__________________

　　甲，乙双方秉着真诚合作，互惠互利的原则，就乙方所售出的空调甲方提供安装，维修服务达成如下协议：

　　一、甲方必须服从乙方的统一安排和分配，并就乙方所售出的空调以最快速度，最好质量给用户提供安装，维修服务，尽量做到日事日毕,旺季日安装量须达24台以上。

　　二、甲方在提运，安装空调之时必须核对清型号，并负有保全责任。在安装分体机之时，安装前必须对室内机通电运行检查。

　　三、甲方对乙方所售出之空调给用户保修或维修服务，并实行城内____小时，城外____小时服务到位，否则乙方可对甲方作出处罚决定。

　　四、如属甲方安装原因引起的故障，甲方必须负全部责任。

　　五、甲方在安装或维修完毕之后，必须填写安装，维修单据，收回废旧零件及时交给乙方，以便乙方上网结算，否则乙方有权将迟交单据不予结算。

　　六、乙方按甲方每天所交回乙方的安装卡经审核无误后，按如下安装费标准结算给甲方;维修费按工厂标准每单乙方扣除_______元支付。

　　七、甲方必须有足够的.服务能力来为乙方服务，否则乙方有权作出其他改变。

　　八、甲方必须切实保证安装，维修安全，安装维修之时必须穿上达乐工服并配戴安全带，发生工伤事故由甲方负全部责任。

　　九、甲方在给用户安装空调之时，如果没有用铁架必须拿回给乙方，否则一经乙方证实进行2倍罚款。

　　十、甲方交给乙方____元(从安装费中扣出)作为例约保证金。

　　十一、甲方必须确实配合乙方工程勘查并出具准确方案，同时对工程信息负有严格保密的责任。

　　十二、本协议一式两份，甲乙双方各执一份，经甲，乙双方签字当即生效，有效期一年从签字之日起生效。

　　甲方：______________乙方：______________

　　代表：______________代表：______________

　　身份证号：_________________

　　_______年_______月_______日

　　空调销售合同 13

　　甲方：_____________________

　　乙方：___________________

　　根据《_____》及其他有关法律、行政法规，结合本项目的实际情况，经甲、乙双方充分协商，签订本合同，共同遵守。

　　一、承包范围和内容

　　1、乙方应严格按照甲方认可的设计及以后的设计修改变更、甲方指令组织安装。

　　2、项目具体内容包括：风机盘管，主机安装、配合调试(不含主机吊装，主机基础，机械开孔及主电源部分)。

　　二、承包方式

　　本项目合同采用总包工包料(标准配件均为市场常用品牌)方式，盘管安装单价为_________元每台(含风管风口三速控制开关)，模块主机安装单价为_________元每台，按实结算(不含税)。

　　三、工期和保修

　　1、本合同签订并按合同要求款到乙方帐户后，乙方开始进行室内安装。

　　2、甲方提前通知乙方进行室内安装，室内工程工期为自乙方进场之日起7天，整个系统调试完毕时间，乙方配合装修公司进度。

　　3、由于不可抗力、或因重大设计变更导致工程量的较大增减、或甲方同意的其他原因，工期可相应顺延。

　　四、质量标准及竣工验收

　　1、本项目空调验收效果：参照舒适性空调国家标准验收。

　　2、甲方验收签字或乙方提出验收三日内甲方未提出异议，视为验收合格。

　　五、付款方式

　　1合同签订后，甲方向乙方支工程款壹万元整，乙方按甲方要求安排施工。

　　2余款工程完工一次性支付。

　　六、双方责任

　　1甲方责任：

　　（1）提供乙方施工所需场地。

　　（2）严格按合同规定的付款方式支付合同款项，如有违反，所造成的一切损失由甲方承担。

　　（3）提供系统正常运转的且能供乙方施工调试系统的`水电条件。

　　（4）甲方或委托施工现场协调人员负责协调物业管理公司、装修公司及乙方相关事宜。

　　（5）如甲方要求穿梁施工、结构承重防水及与物业公司的接洽由甲方负责。

　　（6）对确认后的施工图纸、变更图纸及变更单签字。

　　（7）如甲方需设计变更，在不影响空调效果前提下，经双方协商一致，形成正式书面协议，作为合同补充部分并相应调整工程款，造价以预算书单价为准。

　　2、乙方责任：

　　（1）接受甲方的监督与管理。

　　（2）建立健全防火和施工安全等制度和措施，遵守并执行国家及市有关施工噪音、环境保护、安全施工、文明施工和夜间施工等规定。

　　（3）工程竣工后清理场地，拆除临时设施，打扫室内外卫生。

　　七、违约责任

　　1、合同签订并生效后，甲方无故不执行合同，如给乙方造成备货备料方面的损失，由甲方承担。

　　2、本合同签订生效后，甲方不按合同约定时间付款，乙方工期可相应顺延。

　　3、保修期内，如若因工程质量问题造成的直接经济损失由乙方负责。如若乙方使用材料品牌与合同附件不符，甲方有权要求更换成附件中指定品牌。

　　4、如发现安装质量问题和安装质量缺陷，乙方必须在接到甲方电话或书面通知后的8小时内派员进行维修。

　　八、其它

　　1、本合同自甲、乙双方签字盖章之日起生效;并安装完毕经甲方验收合格;保修期届满，本合同终止。

　　2、本合同一式二份，双方各持一份。

　　甲方:______________乙方：______________

　　日期:______________日期：______________

　　空调销售合同 14

　　买方：_________________(以下简称甲方)

　　地址：

　　风险提示：

　　签订前对合作对象的审查，有助于在签订合同的时候，在供货及付款条件上采取相应的对策，避免风险的发生。

　　注意，了解合作方的基本情况，保留其营业执照复印件，如果合作方是个人，应详细记录其身份证号码、家庭住址、电话。了解这些信息有利于我方更好地履行合同，同时，当出现纠纷的时候，有利于我方的诉讼和法院的执行。

　　卖方：_________________(以下简称乙方)

　　地址：

　　根据《中华人民共和国合同法》等有关法律，法规的规定，在*等、自愿的基础上，甲乙双方就甲方向乙方购买并由乙方安装中央空调工程达成如下协议：

　　第一条、产品情况

　　名称

　　规格

　　型号

　　数量

　　单价

　　第二条、工程承包范围、内容及承包方式

　　1、承包范围：设备及安装。

　　2、承包内容：中央空调系统安装。

　　3、承包方式：________________。

　　风险提示：

　　一般货物毁损、灭失风险随货物所有权转移面转移，属于动产的货物在所有权交付时转移。如：在合同中约定交货地点为供方的仓库，则意味着该货物一旦出库，其毁损、灭失的风险则转移到需方处，因此，在签订合同时，对于交货地点的选择上，应慎重对待。

　　如果货物送往本地，当明确约定送货地点，这关系到纠纷处理时法院的管辖;如果货物送往外地，则尽量不要写明，而应争取约定由本地法院管辖。

　　此外，合同中应列X收货方的经办人的姓名(签名样本)。这样做的目的是防止经办人离开后，对方不承认收货的`事实，给诉讼中的举证带来困难。

　　第三条、产品的运输方式、到货地点、交货方法和费用负担

　　1、运输方式：乙方汽车运输至甲方指定地点。

　　2、交货地点：工地现场。

　　3、交货方法：________________。

　　4、费用负担：________________。

　　第四条、产品的安装、调试、验收

　　乙方负责产品的安装、调试。甲乙双方商定：________年____月____日之前，乙方派出工程技术及施工人员到达工地现场开始安装施工，乙方全部工程的完工与甲方装修工程完工同时进行，所需设备均按双方约定时间进场到位。安装工程费用及施工人员日常费用由乙方承担。

　　风险提示：

　　应就对账方式、确认形式，以及付款时间、开具发票等事项进行约定，以防双方在实际履行过程产生分歧，甚至诉讼纠纷。

　　作为供方，应特别注意在销售合同中对需方货款支付时间、金额(应明确是否为含税价)进行明确约定。建议在合同中约定要求需方支付一定金额预付款或定金(不能超过合同总金额的20%)，供方才予以发货，或者在合同中约定供方收到需方支付的货款全款后发货。

　　第五条、价款、结算方式及期限

　　1、本工程合同协议价为人民币：________元(大写：________________元整)。(备注：本合同价款不含税金，如产生税金由甲方承担)。

　　2、乙方设备运到施工现场，经甲方确认后，甲方当日支付人民币________元(大写：________________元整)。

　　3、乙方室内工程安装完毕，甲方当日支付乙方工程款人民币________________元(大写：________________元整)。

　　4、剩余工程款________元(大写：________________元整)到________年____月____日结清。

　　5、甲方未全额支付合同总价款，工程材料及设备所有权属乙方。

　　风险提示：

　　作为供方，应在合同中明确需方延期付款的违约责任，同时还应根据供货情况对需方货款的支付进程、期限等进行必要的控制，如发生需方货款迟延支付、差额支付等情况，应视情况追究其违约责任，减低风险。

　　另外，违约金的数额不应过高亦不宜过低，过高可能会有被仲裁机构或法院变更的风险，过低则不利于约束买受人。因此，建议交由专业律师协助处理。

　　第六条、违约责任

　　乙方责任

　　1、如果乙方未按合同规定时间交货，每迟交一天，乙方应向甲方支付价款总额_________的违约金，但违约金总额不得超过价款总额的_________%。如乙方在达到此限额后仍不能交货，甲方可考虑终止合同，因此造成甲方的损失由乙方承担。甲方认可的除外。

　　2、由于安装不合质量要求，造成的责任由乙方负责。

　　甲方责任

　　1、甲方中途退货，应向乙方偿付合同款总额的_________%的违约金。

　　2、甲方未能按合同规定时间支付工程款，每迟一天，甲方应向乙方支付合同款总额的_________的违约金，但违约金额不超过合同款总额的_________%。

　　3、如甲方在达到此限额后仍不能付款，乙方有权终止合同，按有关法律规定处理。

　　4、甲方如需调整产品型号，应及时通知乙方，并承担乙方重复运输、保管、材料损失等有关费用。

　　5、由于甲方原因造成不能按期完工，其责任由甲方承担，而且工期顺延。

　　风险提示：

　　应对送货、签收、验收事项进行约定，特别是在发货人或收货人为一方当事人指定的

　　第三人时，一定注意留存发货单、签收单等交易凭证并备注，以防另一方在结算、支付货款、发生质量问题时不承认存在前述交易。

　　为保障供方的合理利益，一般应在销售合同中对需方进行产品检验的时间进行限制规定，即在限定时间内如需方未提出质量问题，则视为检验合格。同时，在机械设备的销售中，同时建议约定需方在质量检验(验收)合格之前，不得使用产品，否则，视为验收合格，供方对此后的质量问题不再承担责任。

　　第七条、工程验收

　　1、工程完工后，乙方通知甲方进行调试验收。

　　2、甲方在得到乙方验收通知后____日内进行验收，逾期则视为工程验收合格。

　　第八条、产品质量及工程保用

　　1、设备质保期按设备厂家承诺时间为限：乙方所安装的工程从调试验收合格之日起_________个月为工程安装质量维保期。

　　2、在保用期内若因工程本身质量事故，由乙方负责综合维修，费用由乙方负担。若因甲方操作失误而造成事故，乙方负责排除，但一切费用由甲方负责。

　　3、工程未经验收，甲方提前使用或擅自动用，视同验收合格且由此发生的质量或其它问题，由甲方承担责任。

　　4、安装工程如发生故障，乙方在接到甲方通知24小时内作出回复并立即派出技术人员到现场维修。对保修期后的所有零备件及服务费用，乙方应给予优惠。

　　第九条、争议解决

　　因执行本合同所发生的或者与本合同有关的一切争执，由签约双方友好协商解决;如双方经协商后仍不能解决时，提交乙方所在地的仲裁委员会仲裁。按照申请仲裁时现行有效的仲裁规则进行仲裁。仲裁裁决是终局的，对双方均有约束力，仲裁费用由败诉方负担。

　　第十条、合同生效本合同一式________份，甲方执________份，乙方执________份，自双方签字之日起生效。

　　风险提示：

　　对于一些常年合作的供销企业，每次供货都签订合同是件很繁琐的事情。双方可以签订一份常年销售合同，以消除前述烦恼。

　　但是，即使签订了常年销售合同，考虑到每次购销的产品规格、价格、数量均不相同，每次交易的具体事项是以经双方签字确认的订单为准，因此，应特别注意留存交易凭证及货款结算凭证并妥善保管。

　　甲方：

　　身份证号：

　　联系电话：

　　签约日期：________年____月____日

　　乙方：

　　身份证号：

　　联系电话：

　　签约日期：________年____月____日

　　空调销售合同 15

　　合同编号：_______________

　　供方： _______________，以下简称甲方。

　　地址：_______________

　　需方：_______________ ，以下简称乙方。

　　地址：_______________

　　根据《中华人民共和国合同法》及国家相关法律、法规之规定，甲乙双方本着*等互利的原则，就乙方购买甲方产品一事达成如下协议。

　　一、产品的名称、规格、数量和价格：

　　产品名称：_______________

　　规格：_______________

　　数量：_______________

　　单价： _______________（以订货单价格签字为准）

　　总价：_______________

　　合计人民币金额（大写）_______________

　　二、产品质量要求及技术标准：

　　产品质量要求标准按照 标准执行。

　　三、产品的交货单位、交货方法、运输方式、到货地点、交（提）货期限：

　　1.产品的交货单位：

　　2.交货方法，按下列第（ ）项执行：

　　（1）甲方送货（国家主管部门规定有送货办法的，按规定的办法执行；没有规定送货办法的，按甲乙协议执行）；

　　（2）甲方代运（乙方代办运输，应充分考虑甲方的要求，商定合理的运输路线和运输工具）；

　　（3）乙方自提自运 .

　　3.运输方式：

　　4、到货地点和接货单位（或接货人）

　　乙方如要求变更到货地点或接货人，应在合同规定的交货期限前 天通知甲方，以便甲方编排运输计划；必须由乙方派人押送的，应在合同中明确规定；甲乙双方对产品的运输和装卸，应按有关规定与运输部门办理交换手续，作出记录，双方签字，明确甲、乙方和运输部门的责任。

　　5、产品的交（提）货期限

　　规定送货或代运的产品的交货日期，以甲方发运产品时承运部门签发的戳记日期为准，当事人另有约定者，从约定；合同规定乙方自提产品的交货日期，以甲方按合同规定通知的提货日期为准。甲方的提货通知中，应给予乙方必要的途中时间，实际交货或提货日期早于或迟于合同规定的日期，应视为提前或逾期交货或提货。

　　四、货款结算：

　　在双方签订本合同之日起三日内，乙方向甲方下单，并将50%的货款打到甲方指定账户；在交（提）货异议期满后，乙方再将剩余50%的货款打到甲方指定账户。

　　五、验收及异议期：

　　1、乙方在验收中，如果发现产品的品种、规格、质量不合规定，应一面妥为保管，一面在十天内向甲方提出书面异议；在托收承付期内，乙方有权拒付不符合同规定部分的货款。

　　2、如乙方未按规定期限提出书面异议的，视为所交产品符合合同规定。

　　3、乙方因保管不善等造成产品质量下降的，不得提出异议。

　　4、甲方在接到需方书面异议后，应在十天内（另有规定或当事人另行商定期限者除外）负责处理，否则，即视为默认甲方提出的异议和处理意见。

　　违约责任：

　　（一）甲方违约责任：

　　1、甲方不能交货的，应向乙方偿付不能交货部分货款的 %的违约金。

　　2、甲方所交产品品种、规格、质量不符合同规定的，如果乙方同意利用，应当按质论价；如果乙方不能利用的，应根据产品的具体情况，由甲方负责包换或包修，并承担修理、调换或退货而支付的实际费用。甲方不能修理或者不能调换的，按不能交货处理。

　　3、甲方因产品包装不符合同规定，必须返修或重新包装的.，甲方应负责返修或重新包装，并承担支付的费用。乙方不要求返修或重新包装而要求赔偿损失的，甲方应当偿付乙方该不合格包装物低于合格包装物的价值部分。因包装不符合规定造成货物损坏或灭失的，甲方应当负责赔偿。

　　4、甲方逾期交货的，应按全部货款金额每日千分之一计算，向乙方偿付逾期交货的违约金，并承担乙方因此所受的损失费用。

　　5、甲方提前交货的产品、多交的产品和品种、质量不符合规定的产品，乙方在代保管期内实际支付的保管等费用以及非因乙方保管不善而发生的损失，应当由甲方承担。

　　6、产品错发到货地点或接货人的，甲方除应负责运交合同规定的到货地点或接货人外，还应承担乙方因此多支付的一切实际费用和逾期交货的违约金。甲方未经乙方同意，单方面改变运输路线和运输工具的，应当承担由此增加的费用。

　　7、甲方提前交货的，乙方接货后，仍可按合同规定的交货时间付款；甲方逾期交货的，甲方应在发货前与乙方协商，乙方仍需要的，甲方应照数补交，并负逾期交货责任；乙方不再需要的，应当在接到甲方通知后十五天内通知甲方，办理解除合同手续，逾期不答复的，视为同意发货。

　　（二）乙方的违约责任：

　　1、乙方中途退货，应向向乙方偿付退货部分货款 %的违约金。

　　2、乙方自提产品未按供方通知的日期或合同规定的日期提货的，应按全部货款金额每日千分之一计算，向甲方偿付逾期提货的违约金，并承担甲方实际支付的代为保管、保养的费用。

　　3、乙方逾期付款的，应按全部货款金额每日千分之一计算向甲方偿付逾期付款的违约金。

　　4、乙方违反合同规定拒绝接货的，应当承担由此造成的损失和运输部门的罚款。

　　5、乙方如错填到货地点或接货人，或对甲方提出错误异议，应承担甲方因此所受的损失。

　　七、其他事项

　　1、本合同自双方签字盖章之日起生效。合同有效期内，除非经过对方同意，或者另有法定理由，任何一方不得变更或解除合同。

　　2、合同如有未尽事宜，须经双方共同

　　协商，作出补充规定，补充规定与本合同具有同等效力。双方签订确认的订货单或传真件是本合同的有效组成部分，具体产品以订货单为准，传真件具有同等法律效力。

　　3、双方来往函件，按照合同规定的地址以特快专递方式送达对方。如一方地址、电话、传真号码有变更，应在变更后的两日内书面通知对方，否则，应承担相应责任。

　　4、本合同正本一式两份，双方各执壹份。

　　甲方：（盖章）_______________ 乙方：（盖章）_______________

　　法定代表人：_______________ 法定代表人：_______________

　　联系地址：_______________ 联系地址：_______________

　　联系电话：_______________ 联系电话：_______________

　　制定帐号：_______________

　　合同签订日期：_____年_____月_____日

　　空调销售合同 16

　　甲方：XXXXXXXXXXXXXXXXXX

　　乙方：XXXXXXXXXXXXXXXXXX

　　按照《中华人民共和国合同法》和《建筑安装工程承包合同条例》的原则，结合本工程具体情况，双方达成如下协议，以资共同信守。

　　第一条 工程概况

　　1、工程名称：XXXXXXXXXXXXXXXXXX

　　工程地点：XXXXXXXXXXXXXXXXXX

　　工程内容：XXXXXXXXXXXXXXXXXX空调设备销售及安装

　　2、开工日期：定货XX天设备到达施工现场。

　　安装施工工期： XX天

　　3、技术指标：建筑面积为XXX*方米，制冷面积为XXX*方米。

　　a、制冷、制热运行室外环境温度范围为：-15℃—+43℃。

　　b、冬季室内温度达到16℃，夏季室内温度达到26℃-28℃。

　　4、设备及材料如下

　　a、设备表如下： 序号 设备规格名称 产地

　　c、施工、安装、调试。

　　第二条 合同文件使用的语言文字、标准和适用法律

　　1、合同语言：中文。

　　2、适用法律法规：《中华人民共和国产品质量法》、《建筑安装工程承包合同条例》和《中华人民共和国合同法》及有关法规。

　　3、验收标准、规范：按国标、部标有关标准和审核验收规范。

　　第三条 合同总造价：

　　第四条 付款方式及期限

　　1.预付款数额为供货合同签订后7日内付XX%;

　　2.货到工地现场经验收后付XX%;

　　4.安装调试验收合格后，经监理方会同甲方签字认可后付XX%;

　　5.质保金：X%(质保期满后一次性付清)。

　　第五条 甲方工作及责任

　　1、确认施工场地具备开工条件;

　　2、水、电等施工管线进入施工场地;

　　3、授权委托现场监理公司，负责协调现场及乙方工作。

　　4、甲方将室外机的电源提供至室外机旁。

　　5、提供施工用电。

　　第六条 乙方工作。

　　1、该工程为乙方总包模块水冷式中央空调工程。即货物的供货及施工、安装、调试、检测。

　　2、该工程包括室内风机、风管及配套设施的供货及安装。

　　3、按格力厂方提供的施工图纸施工。

　　4、施工防护工作的要求：按XX省建筑工程施工防护措施规定执行。

　　5、成品保护的要求：做好安全防护措施，负责设备、材料及系统的看护管理。

　　6、施工场地清洁卫生的要求：按工段进 行清理打扫卫生。工程竣工验收前彻底清除一切垃圾并将垃圾送至到指定垃圾场。

　　7、乙方应服从工程总包单位的现场管理和监理部门的质量监理督。

　　8、乙方应严格遵守和执行招标原件和投标承诺的各项条款。

　　9、乙方应加强施工人员的.安全教育，在施工中若发生人身伤亡事故，责任由乙方全部承担。

　　第七条 检查和返工：按工段计划要求进行初检试压验收，如不符合安装质量，必须返工达到验收合格，返工责任及经济损失一律由乙方自负。

　　第八条、隐蔽工程中间验收

　　中间验收部位和时间：按设计图纸和工程施工进度的要求和时间执行，验收所有隐蔽系统合格后，再进行明工程施工。

　　第九条 试机：甲、乙双方派员共同参加试机，试机时间甲乙双方共同商定。

　　第十条 验收：工程验收日期双方协商而定。甲乙双方共同派员参加现场验收，验收标准根据招标文件要求及乙方提供的产品样本的技术参数进行验收。

　　第十一条设计变更：乙方根据甲方提供的方案及图纸进行施工，如施工中甲方对施工方案进行较大的调整，需根据工程量及材料用量追加增减工程款(所有变更需经甲方施工负责人及监理部门签字认可)。

　　第十二条 确定变更：根据变更的具体情况，双方确定后再补充协议。

　　第十三条 保修

　　1、保修内容、范围及时间：整个空调系统保修期为XX个月。

　　2、XXXXX年内免费上门保养服务。

　　3、终身维修，并按成本价格随时提供格力设备的备品备件。

　　第十四条 安全施工：财产安全、施工环境安全保护，施工人员安全等，一切由乙方负责，如发生安全事故，一切直接经济损失和间接损失由乙方自理。

　　第十五条 不可抗力：不可抗力的自然灾害认定标准：6级以上地震;7级以上持续4天以上的大风。

　　第十六条 争 议

　　1、未尽事宜的解决：本合同未尽事宜和工程量调整，可经双方协商一致后达成补充协议，补充协议与本合同有同等法律效力。

　　2、解决合同纠纷的方式：执行本合同发生争议时，由当事人双方协商解决。如协商不成，可通过仲裁委员会进行仲裁，也可通过法律诉讼解决。

　　第十七条 合同生效与终止

　　1、合同生效的日期：本合同自签定之日起生效。

　　2、合同终止的日期：本合同至本工程无质量问题，双方办理完所有经济手续后，自行终止。

　　第十八条 合同份数

　　合同文件共计两份。甲乙双方各持壹份。

　　第十九条 合同签订日期和地点

　　1、本合同签订的时间：XXXXXXX年XXXX月XXXX日

　　2、合同签定的地点：

　　第二十条 双方需要说明的事项

　　1、本合同签定的依据为设计图纸，如设计图纸发生变更，合同也将随之发生变更。

　　2、乙方提供的产品样本做为合同附件，与合同具有同等法律效力。

　　甲方(章)：XXXXXXXXXXXXXXXXXX 乙方(章)：XXXXXXXXXXXXXXXXXX

　　地址：XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX地址：XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

　　法定代表人：XXXXXXXXXXXXXXXXXX 法定代表人：XXXXXXXXXXXXXXXXXX

　　委托代理人：XXXXXXXXXXXXXXXXXX 委托代理人：XXXXXXXXXXXXXXXXXX

　　空调销售合同 17

　　合同编号：_________

　　甲方：

　　乙方：

　　甲方拥有自主知识产权的专利产品___________空调外机养护罩、内机养护罩，现乙方愿以自身优势帮助甲方开展该产品的销售。经甲乙双方友好协商，本着*等互利的原则，达成如下协议：

　　一、合作方式

　　1、经销商

　　要求：管理规范有一定规模的空调销售、服务网点，首批进货________套以上，其中外机________套，内机________套。

　　享受政策：由总代理直接供货，享受相关优惠政策和奖励 2、代销商

　　由甲方提供各种型号产品共计________个的首批铺货，该批产品乙方无需立即付款，但是该批货物如出现损坏或丢失，乙方必须承担相应的赔偿责任。

　　二、产品价格 全国统一零售价：____元/套（外机双风机和内机的柜机均按二个计算）

　　乙方提货价：_____元/套

　　三、订货及结算方式 乙方根据需要由专人向甲方提出订购要求：包括具体型号及数量等。提货时付清货款。

　　四、双方权利与义务 乙方随时了解产品库存，做到及时发现所缺型号，起码提早一天向甲方订货。不得向其它有总代理的区域进行销售，违者将取消经销的资格。

　　甲方应积极配合乙方的销售工作，并保证好产品的质量。

　　五、其它 为了充分体现*等互利，实现合作双赢，甲方提供以下优惠政策，支持乙方的工作。

　　1、甲方把乙方每月总销售量的_______%作为推广费返还给乙方

　　2、乙方的.月销售量达到______个以上，甲方按当月乙方销售额的________%进行返利。

　　3、乙方可介绍和发展下级经销、代销商。乙方发展的下级经销、代销商直接由乙方供货，如要求甲方供货的，甲方按其当月总销售量的_______%奖励给乙方。

　　4、乙方一次性提货________套以上甲方可免费提供广告位。

　　注：以上销售量均以当月提货量为准，返利形式一般是产品。代销商不享受以上返利政策。

　　本合同一式两份，双方各执一份。

　　合同有效期 年 月 日至 年 月 日

　　甲方：（盖章） 乙方：（盖章）

　　代表签字： 代表签字：

　　空调销售合同 18

　　甲方：_________

　　乙方：_________

　　经甲乙双方通过友好协商，根据《中华人民共和国经济合同法》以及相关法律、行政法规，本着*等互利、诚实信用的原则，结合本工程的具体情况，经充分协商，共同签订本合同，本合同经双方签字盖章即生效，双方应共同严格履行下列合同条款：

　　一、空调型号、数量及价格：(附清单)

　　合同总价: (￥： 元) 备注：此报价不含室外主机配电、基础及税金。

　　二、付款方式：

　　1.甲、乙双方在签定合同时，甲方支付乙方合同价款的即人民币 圆整(￥： 元)。用于向厂家交付设备提货定金。

　　2.设备运到施工现场后，甲方再支付乙方合同价款的人民币 圆整(￥： 元)。我公司开始动工安装。

　　3.乙方将空调系统安装完毕并进行调试后，交付甲方，甲方当日支付乙方合同余款，即人民币 圆整(￥： 元)。

　　三、供货范围、安装、调试及验收：

　　1、本合同供货范围包括按合同规定的全套空调系统。

　　2、乙方负责为甲方将空调安装至指定位置，安装应符合国家标准。

　　3、空调安装在装修前进行，乙方安装范围包括：室内、外机就位电源线、 信号线的连接、各室送风口及回风口的安装、试机运行，甲方应保证乙方现场

　　4、安装后由甲乙双方进行现场调试。

　　5、调试完毕后，按照国家及行业标准，由甲方在保修单上签字验收认可。

　　6、乙方调试完毕交付甲方使用后，甲方不组织验收，投入使用示为验收 合格。

　　四、施工时间：

　　1、甲方应为乙方或协助乙方办好有关物业管理部门的.施工批准手续。

　　2、施工期预计天。

　　3 甲方自行安装好室内外机电源，电源延误工期与乙方无关。

　　五、违约责任

　　1、甲方不按期支付设备款，造成的延误工期等责任均由甲方承担。

　　2、甲乙双方均不需对因人力不可抗力原因而造成的违约负责。

　　3、因设计变更、或不可抗力的因素、可顺延工期。如甲方原因造成停工， 全部责任由甲方承担，并向乙方承担相应的误工费用。

　　六、售后服务：

　　1、乙方对所售设备实行保修18个月。

　　2、保修期从空调机组安装调试完毕当日算起，在保修期内若因设备 本身质量问题，由乙方负责修理或更换设备零件，费用由乙方负责。若因甲方没有根据空调操作规范而造成的失误及事故，由乙方进行排除，费用由甲方承担。

　　3、乙方在甲方维修通知24小时内上门服务，紧急情况12小时内上 门服务。

　　4、乙方服务只以保修单为服务依据，甲方应妥善保管好保修单。

　　本合同一式二份，双方盖章签字后生效。甲乙双方各持一份。 其它未尽事宜，按合同法解决。

　　甲方(公章)：_________

　　乙方(公章)：_________

　　法定代表人(签字)：_________

　　法定代表人(签字)：_________

　　_________年____月____日

　　_________年____月____日

　　空调销售合同 19

　　甲方：

　　乙方：

　　一.本着互利的原则，根据《中华人民共和国经济合同法》的有关规定，经双方协商一致，签订本合同，以资共同遵守。

　　二.空调型号、数量、价格、金额(不含税)。如果需要发票，将增加付款金额的1%。

　　1.厂家专门的售后服务和维修网点免费安装(包括铁架)，整机维修六年。

　　2.因人为或自然灾害及自行安装造成的'损坏不在保修范围内。

　　3.验收标准：空调安装30分钟后，制冷(制热)、扫风、风速等各项功能运行正常，空调在甲方指定位置合格..

　　三.交付安装：甲方如需安装，应提前三天通知乙方。

　　四.工期：同一工程，从安装之日起至工程结束，工期不超过15天。一方因特殊原因需要延期的，应及时向另一方提出，双方共同协商解决。

　　五.结算方式：

　　1.货到付款。

　　2.如果需要加长连接铜管，每米50元。

　　六.合同签订后，乙方空调设备到达施工现场，经甲方验收合格并确认空调数量后，如无特殊原因，任何一方不得擅自修改或终止。

　　七.争议解决方式：本合同引起的一切争议，应本着真诚合作的精神，根据《中华人民共和国经济合同法》协商解决。协商不成的，双方同意由合同签订地人民法院解决。

　　八.合同份数：本合同用中文书写，一式两份，甲乙双方各执一份。

　　甲方(公章)：

　　乙方(公章)：

　　日期：

　　空调销售合同 20

　　甲方：

　　乙方：

　　根据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》

　　等有关法律、法规的规定，甲乙双方在*等、自愿、协商一致的基础上，就乙方为甲方销售及安装空调设施设备事宜，达成如下协议：

　　第一条、工程项目概况：

　　1．工程名称：

　　2．工程地点：

　　3．承包范围和内容：

　　本工程乙方负责美的中央空调系统的安装、调试达到正常运行标准。

　　4. 工程期限：自乙方进入施工场地后 内完成空调系统的安装调试，并达到正常运行标准。

　　第二条 工程质量要求：

　　本工程达到：《采暖、通风与空调工程施工质量验收规范

　　GB50243一20xx》标准。空调设备满足系统安全使用要求，外形美观，走管、走线合理规范。

　　第三条 工程价款：

　　本合同项下的工程总金额为 元，大写： 元整。该款项以甲方确认的中央空调施工预算清单的内容为依据。在施工、安装、调试过程中因甲方要求增加的工程项目，按双方协商的价款予以结算。

　　第四条 工程价款的支付方式：

　　1、本合同签订的当日，甲方向乙方支付工程价款总额 %的工程款即 元；

　　2、乙方的室内、室外机组进入施工现场当日，甲方向乙方支付工程价总额 %的工程款即元。

　　3、乙方在中央空调设备安装完毕并调试正常运行后，甲方向乙方支付工程价款总额 %的工程款即 元。

　　第五条 保修条款

　　本合同约定的质量保修范围仅指空调主机设备（人为因素除外）。质量保修期从中央空调设备安装完毕并试正常运行之日起计算，保修期为 月。

　　保修期内因甲方工作人员操作失误及甲方其他人为因素导致中央空调设施设备出现事故，乙方只提供免费维修义务，所需更换的材料费用由甲方承担。

　　第六条 甲方的权利义务：

　　1、甲方在乙方进入场地前三日内提供施工所需的场地；

　　2、甲方向乙方免费提供施工所需用水、电、热力、电讯等施工条件，并保证乙方施工期间的正常合理需要；

　　3、甲方协调施工场地内各交叉作业施工单位之间的关系，保证乙方按合同约定顺利施工，如因甲方不能及时有效协调各交叉作业施工单位之间的关系，导致乙方不能施工的，工期顺延；

　　4、甲方应在本合同生效后，在具备安装空调设施条件下，提前7日内书面通知乙方进入工地施工；

　　5、甲方指派 为施工现场甲方施工代表，其职权为代表甲方传达相关指令、通知；办理施工过程中的经济签证、变更设计；签署施工过程中相关工程进度表；协调本工程现场及外部关系，以及其他代表甲方的事项等，如 不在施工现场，甲方同意由 、 签署乙方提供的与施工相关的资料、文件、通知、工程进度表等，协调本工程现场及外部关系；

　　6、甲方应对乙方提供的中央空调施工图纸及预算清单等进行审核，并书面予以确认，并向乙方进行技术交底；

　　7、工程未经验收，甲方提前使用或擅自动用设备，由此而发生的质量问题，经济损失由甲方承担责任。

　　8、甲方在施工现场免费提供临时库房，用于乙方材料及设备存放。

　　9、乙方在空调系统安装完毕后通知甲方，甲方应在接到乙方的通知后十五日内组织人员对空调系统进行调试验收，逾期不进行调试验收的，视为乙方的空调系统调试验收合格。

　　第七条 乙方权利义务;

　　1、严格按照施工图纸及设计使用要求进行施工；

　　2、乙方施工完毕交付甲方全套的设备资料、并负责免费培

　　训业主指定的操作人员，达到熟练上岗操作；

　　3、施工现场文明施工、挂牌上岗、着装整齐；

　　4、如果施工过程中甲方要求除合同以外的其它施工项目内容，按合同单价或经济签证增加的工程量支付给乙方相应工程款项；

　　5、乙方进场后须听从甲方的合理安排，接收业主管理的监督，进场的各种手续需备齐。

　　第八条 由于以下原因造成工期延误，工期相应顺延：

　　1、 甲方不能按本合同条款的约定提供开工条件；

　　2、 工程量变化和设计变更；

　　3、 一周内，非乙方原因停水、停电、停气造成停工累计超过8小时；

　　4、 工程款未按时支付

　　5、 不可抗力；

　　6、 其他非乙方原因的`停工。

　　乙方在以上情况发生后3日内，将延误的内容和因此发生的 追加合同价款向甲方或甲方代表提出报告，甲方或甲方代表收到报告后3日内予以确认、答复，逾期不予答复，乙方可视为延期及要求已被确认。

　　第九条 设计变更

　　1、 甲方变更设计，应在该项工程施工前15天通知乙方；

　　2、 对于乙方已经施工的工程，因甲方设计变更造成乙方 材料、设备积压，甲方应全额承担乙方因设计变更造成的积压材料、设备款项。由于甲方设计变更造成乙方返工，工期相应顺延，因返工所需的材料、设备、人工费、运费等应全额追加为合同价款，因此给乙方造成的损失，由甲方承担。

　　3、 所有设计变更，双方均应办理变更洽商签证。

　　第十条 违约责任

　　1、 甲方应按本合同约定的期限足额支付相应的工程款 项，如逾期支付，每逾期一天按该期应付款项总额万分之五承担违约金。

　　2、如因甲方原因造成工程中途停工或使用功能变更，甲方应按 元/天支付乙方停工费用；如需乙方返工，甲方应以经济签证的方式另行核算工作量并增加工程价款；如给乙方造成材料设备倒运，甲方应支付相关的运输费用。

　　3、本合同约定的空调安装施工项目，未经乙方安装调试完毕并达到正常运行时，甲方或甲方工作人员提前使用或擅自动用设备，导致发生质量问题，甲方应对该损失承担全部责任。

　　4、乙方如不能按本协议约定的期限内完工，应按剩余工程价款总额日万分之五承担违约金。

　　5、本合同生效后，因甲方原因导致本合同不能履行或不能 全部履行的，乙方有权单方面解除本合同，甲方应按本合同价款总额30%承担违约金。

　　6、本合同生效后，甲方在 个月内不通知乙方进场施工，视为甲方不履行本合同，甲方应按本合同价款总额30%承担违约金。

　　第十一条 因发生不可抗力因素导致工程无法按时完工，甲乙双方不承担违约责任，双方就后续事宜协商处理。

　　第十二条 解决合同纠纷的方式：执行本合同发生争议，由当事人双方协商解决，如协商不成，可提交乙方所在地人民法院管辖。

　　第十三条、本合同未尽事宜，双方可通过签订补充协议的方式予以完善，补充协议与本合同具有同等法律效力。

　　第十四条 本合同自双方签字盖章之日起成立，自乙方收到甲方支付的首付款后具有法律效力。本合同一式肆份，甲乙双方执二份。

　　甲方印章： 乙方印章：

　　甲方负责人： 乙方负责人：

　　联系方式： 联系方式：

　　签订日期： 年 月 日 签订日期： 年 月 日

空调销售安装合同范本10份（扩展7）

——工程安装施工合同范本10份

　　工程安装施工合同 1

　　发包方（以下简称甲方）：星缘圣府小区

　　承包方（以下简称乙方）：

　　根据《中华人民共和国合同法》及相关法律法规的规定，秉着*等互利、诚实信用的原则，甲方将星缘圣府小区的深水井水泵系统及管道系统的安装调试及验收工程发包给乙方施工，甲乙双方就该施工过程经过充分协商，达成并签订如下合同条款，以资双方共守。

　　一、工程名称：小区深水井水泵系统安装工程

　　二、承包方式：乙方包工包料，负责工程方面所涉及的所有工作。

　　三、工程承包内容：

　　本工程内容包括星缘圣府小区深水井水泵系统和管道系统的安装调试、验收及工程完工后为期一年的维护与维修。

　　四、施工工期：

　　本工程要求在 年 月 日开工，并在20xx年 月 日前竣工。

　　五、结算依据及付款方式：

　　1、工程造价：万元

　　2、造价包含乙方施工时所发生的一切费用（包括吊运车辆、施工人员、安装材料及设备等）、保修期内维修所时所发生的一切费用（包括吊运车辆、施工人员、安装材料及设备等）和所产生的税金。

　　3、乙方工程进场，甲方不支付预付款。

　　4、工程完工验收合格后，甲方留取10%的'质量保证金，并在一个月内一次性支付乙方90%的工程款项。甲方留取10%的质量保证金在保修期满后一个月内一次性付清。

　　六、甲方职责：

　　1、工程开工前，对施工现场进行安排及确定，保证乙方正常开工。

　　2、施工过程中，协助乙方处理除工程原因外的阻碍施工进程的情况。

　　3、为乙方提供材料堆放场地。

　　七、乙方职责：

　　1、提供乙方法人单位的营业执照和及相关的资质证明。

　　2、严格按甲乙双方确认的图纸施工（如有变动，按甲方指定施工）。

　　3、施工电源由甲方协助乙方处理，其电费由乙方自行承担。

　　4、做好各项质量检查记录，按甲方要求的施工进度按期竣工，组织竣工验收并保证验收合格。

　　5、工程完工后现场恢复由乙方负责。

　　6、负责施工期间的安全责任问题和安全事故所产生的一切费用。

　　7、施工完成后，提供竣工图纸，及时办理工程结算。

　　8、按有关规定该工程保修期为验收合格交付使用后一年。

　　9、如发生设备损坏（水泵损坏、管道损坏、漏水、渗水等），乙方须在接到甲方通知的5个工作日内到场组织维修。

　　10、维修时所产生的所有费用（包括车辆、材料、人工等）均由乙方负责，甲方不再额外支出。

　　八、本合同自双方代表签字盖章即生效，本合同履行完成后自动终止。

　　九、本合同一经签订生效，甲乙双方必须认真履行，在履行合同过程中如有争议，双方须协商解决，协商不成，甲乙任何一方均有权向仲裁委员会申请仲裁解决或向人民法院提起诉讼。

　　十、本合同壹式肆份，甲乙双方各执两份，均具有同等法律效力。

　　甲方单位名称： 乙方单位名称：

　　（盖章） （盖章）

　　法定代表委托人：（签字） 法定代表委托人：（签字）

　　身份证号码：

　　地址： 地址：

　　电话： 电话：

　　工程安装施工合同 2

　　编号：

　　甲方：********************

　　乙方：****************************

　　根据《合同法》、《建筑法》、《建筑安装工程承包合同条例》及相关规定，遵循*等、自愿、公*和诚实信用的原则，双方就本建设工程施工事项协商一致，达成以下条款以共同遵守。

　　一、 工程概况

　　1、 工程名称：******************室外给水工程，（1#、8#--11#室外一户一表给水工程；*********上250干管给水工程）。

　　2、 工程规模：球墨管： DN250/DN200/DN150*789/290/55m；钢塑管：DN100/80/50*40/158/114m；

　　3、 工程造价：￥

　　二、 工程承包内容及承包方式

　　1、 工程承包内容：甲方提供符合********************要求的施工图中包括的所有工程项目。

　　2、 承包方式：乙方包工包料承包施工。

　　三、 工期

　　1、

　　2、 参照国家工期定额标准及根据工程实际情况，双方约定施工工期为 遇下列情况，经双方认可，工期顺延：

　　⑴ 设计变更或工程量增加；

　　⑵ 甲方造成的延误、障碍、阻止等因素（如甲方提供施工图不符合国家规范及******************要求须变更、工程款未按合同支付、签证单未按规定审批、欠缴******************费用等）；

　　⑶ 由于本工程需经******************办理工程管道隐蔽验收、挂表前验收、水质

　　检测、审批停水、审批管道冲洗、审批设计变更等相关手续，非乙方原因造成工期延误。

　　⑷ 非乙方原因停水，停电造成停工累计8小时以上时；

　　⑸ 不可抗力因素延误工期。

　　除上述原因外，乙方不能按合同工期完成，应承担违约责任。

　　四、 质量与验收

　　1、 本工程应按国家施工规范及质量检验评定标准或*******************的给水管道验收规程，达到合格等级。

　　2、

　　3、 因乙方原因达不到验收质量要求的，由乙方承担返工的经济支出，工期不顺延。 因乙方原因达不到验收质量要求的（如乙方未能提供场地条件保证给水管道满足国家规范及******************验收规范等），工期不顺延。

　　五、 甲乙双方责任

　　1、 甲方责任：

　　⑴甲方应在开工前五天提供明确有效且符合******************要求的设计施工图纸（含设计变更）一式五份给乙方，甲方应在开工前办理全部开工手续（含破路、规划、测绘、拆迁及向******************提交《供用水合同》等），工期顺延。

　　2甲方委派一名代表常驻施工现场及时解决、办理有关施工事宜，承担因甲方代表不到位造成损失的责任，审批联系单、签证单等往来函件，一般从收到之日起五日内不回复视为认可。

　　3若施工中遇到影响施工的市政设施或民用设施，乙方按相关部门的要求和工程施工的需要实施保护工程，所发生的费用由甲方承担。

　　4甲方不得要求施工方违反安全管理的规定进行施工。因甲方原因导致的安全事故，由甲方承担相应责任及发生的费用。

　　2、 乙方责任：

　　⑴乙方严格按照施工设计图纸和国家施工规范进行施工。

　　⑵乙方在施工过程中必须严格遵守安全操作规程，如施工中由于乙方原因发生人身伤害及机械设备、设施损坏事故由乙方承担全部责任。

　　⑶遵守有关部门对施工的交通、施工噪音以及环保的安全生产的管理规定。 ⑷乙方必须文明施工，并做到工完场清。

　　六、 工程结算及付款方式

　　1、 工程结算编制依据《全国统一安装工程预算定额广西估价表（20xx年）》、《全国统一市政工程预算定额广西壮族自治区单位估价表（20xx年）》、《全国统一建筑工程基础定额广西壮族自治区单位估价表（1998年）》及相应配套的`费用定额，材料价格按同期***建设工程造价信息计算，造价信息未列出的材料价格，按市场采购价格加上采保、运输等费用计算。

　　2、 付款方式：甲方在签定合同之日起三天内按造价把工程款的40%￥付给乙方。乙方收到甲方工程款，并且现场具备开工条件之日起，七个工作日内进场施工；挂表前再支付工程款的40%￥

　　3、 工程完工后，经相关部门验收合格，挂表通水后七天内结清剩余工程款。

　　七、 工程保修：从工程验收合格之日起，乙方对工程质量保修贰年（非乙方原因造成损坏不在保修范围内）。

　　八、 其它

　　1、 根据******************验收标准要求，由乙方实施管道冲洗、办理水质检测及竣工测量相关事宜，甲、乙方及******************三方认可工程的冲洗水量，由甲方向******************交纳管道冲洗水费、水质检测等有关费用。

　　2、 甲方在挂表前提交填写完整的《水表领用申请表》；管道安装完毕，经******************审批同意，在甲方结清工程款（多还少补）后，乙方给甲方安装水表投入使用。

　　九、 违约责任

　　1、 甲方不按合同约定履行义务的，甲方承担违约责任，赔偿因其违约给乙方造成

　　的经济损失，顺延延误工期。

　　2、 乙方不按合同约定履行义务的，乙方承担违约责任，赔偿因其违约给甲方造成的损失。

　　十、 本合同未尽事宜，双方按照《合同法》、《建筑安装工程承包合同条例》协商解决。

　　十一、 合同一式四份，甲乙双方各执二份。

　　合同签定地点： 本合同双方约定：双方法定代表人或委托代理人签字并加盖单位公章后生效，至保修期满时自动失效。

　　*************************** 乙方：*******************

　　法定代表人： 法定代表人：

　　（或委托代理人） （或委托代理人）

　　经办人： 经办人：

　　联系电话： 联系电话：

　　签订日期： 20xx年7月 日 签订日期：20xx年7月 日

　　甲方：

　　工程安装施工合同 3

　　总承包方：____________（以下简称甲方）

　　分包方：____________（以下简称乙方）

　　根据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》等有关法律、行政法规的规定，确认总承包人鉴定的杭州余杭区文昌高级中学改扩建项目工程的建设工程施工合同，工程招标文件、招标答疑等条款的前提下，结合本工程具体情况，经双方协商，就杭州余杭区文昌高级中学改扩建项目工程的水电、消防、暖通等的所有设备安装工程的分包施工，达成如下协议。

　　第一条工程概况

　　一、工程名称：杭州余杭区文昌高级中学改扩建项目工程。

　　二、工程地点：杭州余杭区余杭镇太炎路。

　　三、分包工程内容及范围：水电、消防、暖通等的所有设备安装工程，招标文件要求报价及提供的施工图范围内的水电、消防、暖通等的所有设备。

　　第二条安装工程分包方式，包工包料、包安全文明标化，材料自行采购，招标文件要求指定产品规定采购进入。

　　第三条工程施工期限

　　一、根据总承包合同的要求以及总承包人的工程进度计划，商定本分包工程的施工工期与总包同步竣工，开工日期以20xx年3月1日为准。

　　二、涉及分包工程内容延误工期，发包人（建设单位）签证，工期相应顺延。由于分包方自身原因，造成工期延误，一切责任由分包单位承担。

　　三、如总包方自身的原因造成未能按期完工，分包单位工期相应顺延，与分包单位无关，一切责任由总包单位承担。

　　第四条工程质量

　　一、根据总包合同要求及投标书承诺，本工程质量要求必须达到合格等级，并确保验收通过。

　　二、本分包工程以《建筑工程施工质量验收统一标准》以及相关应的"质量验收范围"及评定标准和消防验收标准作为评定工程质量等级的依据。

　　三、如因分包原因达不到合同要求的质量标准，分包方必须无条件返工。直至合格，并承担由此而产生的`一切费用。

　　四、分包方在分包工程施工过程中应严格按照现行的施工规范、消防工程施工验收规范及建安工程质量检验、评定标准施工，安装材料必须按照招标文件要求的材料品牌、质量等级、产地要求，确保分项质量达到设计要求。如发现违规施工，经总包方提出后，分包方仍不整改，影响了合同要求的质量等级的评定，总包方有权单方面终止合同。

　　第五条工程款支付结算

　　一、工程费用取费标准：按本分包工程合同价加本分包工程结算调整增加的总价为基数，交总包方10%的管理费，临时设施生活区及一至三级施工用电由分包单位无偿安装，以后的施工用电及维修由总包单位自行管理。

　　二、工程款的支付方法：每月已完成工程量经监理单位、代建单位、建设单位总包方审核后的70%经总包方扣除相应的费用后支付给分包方，分包方的工程款支付方法与总包方同步进行，工程竣工符合国家验收标准并达到合同要求。整体工程结算审定完毕后三个月内支付至本分包工程结算价的95%。余款5%作为工程保修金（不计息）。

　　第六条双方职责

　　一、总包方职责

　　1、向发包人领取施工技术经济文件，及时向发包人收取工程款。

　　2、确认分包方编辑施工组织设计并督促实施。

　　3、按本合同规定及时向分包方支付工程款。

　　4、在接到分包方结算和交工验收资料后及时组织向发包人结算工程价款，并按本合同规定与分包结算工程款。

　　二、分包方职责

　　1、组织协调与安装工程有关各方面关系，组织质量、环境、安全、文明标化等各种审核，并组织有关部门的检查，直至验收合格为止。

　　2、本分包合同内容必须自行完成，自报月形象进度款，不得再转包分包。如擅自转包分包，总包方有权单方面终止本合同。

　　3、分包方负责组织工程管理班子（分包方资质与对分包单位的管理制度施工前必须上报总包方，班子人员名单在工程施工前另行书面报总包方，并附上岗复印件），负责工程一切技术及管理工作，工人进场前必须将进场人员的花名册报总包方，特殊工种人员附上岗证复印件。

　　4、随时受总包方监督及指挥，外来合同工应"三证"齐全，并办理好暂住证等手续。

　　三、违约责任

　　甲方未能按承包合同内规定履行，除竣工日期顺延外，补偿乙方由此而发生的经济损失，若因业主方原因造成工程停建、缓建或设计重大变更等，造成的停工损失，甲方不承担赔偿，甲方配合乙方向业主方申请补偿，甲方未能按合同约定日期支付工程款工资，甲乙双方未能达成延期付款协议，乙方可以停止施工，甲方承担违约责任，并赔偿乙方经济损失。乙方未能按双方合同的规定履行自己的职责造成工程质量不合格，引起的返工、返修费用，包括材料费全部由乙方承担，使甲方工期延误造成一切经济损失由乙方承担，在施工期间，乙方盲目施工，机械操作人员无证上岗，违反安全操作规定所发生的安全事故，由乙方负责处理并赔偿。双方在执行合同过程中如果发生争议应协商解决，协商不成任何一方均可向浙江杭州合同促裁委员会申请仲裁，也可向当地人民法院起诉。

　　本合同一式四份，总承包方持二份，分包方二份。

　　甲方（公章）：_________

　　乙方（公章）：_________

　　法定代表人（签字）：_________

　　法定代表人（签字）：_________

　　_________年____月____日

　　_________年____月____日

　　工程安装施工合同 4

　　合同编号：　　

　　年 月 日

　　发包方（以下简称甲方）：

　　承包方（以下简称乙方）：

　　根据《中华人民共和国合同法》和《建筑安装工程承包合同条例》及相关规定，结合本工程的具体情况，经双方协商一致，订立本合同，以资共同遵守。

　　第一条 工程项目

　　一、工程名称：

　　二、工程地点：

　　三、工程内容：

　　四、承包方式：乙方按承包价包人工，包工期，包质量，包安全，文明施工。

　　五、材料：

　　1、型材：选用XXXXX系列和XXXXX系列断桥隔热型材；

　　2、推拉窗五金

　　件采用XXXX专用配件，XXXX系列五金件采用XXXXXX；

　　3、采用5+12A+5㎜中空玻璃，金晶原片玻璃，需要钢化部分执行现行标准（单片大于1.5㎡或低于地面300㎜时，玻璃采用钢化）；

　　4、使用国产三元一丙胶条和硅化毛条，采用“XX”或“XX”牌硅酮结构胶和密封胶。

　　第二条 工程总价和单价

　　一、工程综合单价为： 元/*方；

　　二、工程总面积：约计： *方米；

　　三、估算工程总造价为：人民币（小写） 元（大写） ;

　　四、最终总价按建筑施工图纸设计洞口尺寸及实际数量结算（如果统一工程量计算有明显失误，误差大于±5%，则该部分据实调整）。

　　第三条 工 期

　　一、合同工程总工期为 60 天，即自年月日开工到年月日竣工；

　　二、具备开工条件前 5 天，甲方向乙方发出书面开工通知。

　　第四条 甲方责任

　　一、提供工程施工图、图纸会审记录、技术交底及有关设计变更的全套资料；

　　二、提供施工场地用水、用电、交通畅通、土地*整，拆除可能阻碍乙方施工的设施（包括架空和隐蔽的），为乙方提供临时仓库及安装工人的住宅场地；

　　三、委派 对施工全过程进行监理；

　　四、委派 为甲方现场代表协同监理公司一起监管检查工程质量、进度、投资控制等，并解决现场施工遇到的问题；

　　五、组织对工程的竣工验收，并按合同规定的日期支付工程款及结清尾款；

　　六、对施工过程中非乙方责任造成的`门窗损坏负责维修并承担相关费用。

　　第五条 乙方责任

　　一、负责约定的门窗的制作和安装；

　　二、编制施工进度计划、支出计划、及相关文件；

　　三、严格按照施工图和说明书进行施工，确保工程质量，按合同规定时间如期完工；

　　四、提供竣工验收技术资料，办理竣工结算，参加竣工验收；

　　五、在合同保修期内，对属于乙方责任的工程质量问题，负责无偿修理；

　　六、委托为技术主管，处理门窗安装过程中的技术问题；

　　七、委托为项目经理，负责业务工作。

　　第六条 工程验收

　　一、乙方认为工程具备竣工验收条件后，应于竣工验收前十天向甲方提供完整的竣工资料（一式四份）和竣工报告。甲方收到报告后十天内组织有关部门验收，并在验收三天内提出修改意见，修改意见经乙方确认后，由乙方负责修改，并承担由乙方原因造成修改的费用。

　　二、甲方收到乙方竣工报告后十天内，无正当理由不组织验收或验收三天内不予以批准且不能提出正当修改意见则视为竣工验收报告已批准。

　　三、竣工日期为乙方递交竣工验收报告日期，验收须返修的，竣工日期为乙方修改后重新递交报告的日期。

　　四、工程未经验收，甲方提前使用或擅自动用的，视为经验收合格，由此发生的安

　　全、质量等问题及相应经济支出或损失，概由甲方承担，工程验收过程中发生的费用由甲方承担。

　　第七条 工程款的支付和结算

　　合同签订后框安装完毕甲方向乙方支付合同总价款的30%；工程全部完成经验收合格后付至合同总价款的70%，工程结算完成后，付至审定工程造价的95%，剩余5%作为质保金，保修期为 壹 年，保修期满后付清。

　　第八条 违约、争议

　　一、乙方如转包、擅自分包该项目属违约行为，并全部承担由此造成的一切后果。

　　二、合同双方的任何一方不能履行合同条款均属违约，违约所造成的经济损失由违约方承担赔偿责任。违约造成工期延误的，甲方违约，工期顺延，乙方违约，非经甲方许可工期不得顺延。

　　三、合同履行中任何一方无正当理由而单方面提出终止合同均属单方毁约，毁约方除承担赔偿 因此造成对方的全部经济损失外，还必须向对方支付合同价款 %的违约金。

　　四、本合同如发生争议，双方应积极协商解决。协商不成，任何一方可向工程所在地的经济仲裁委员会申请仲裁，也可以直接向法院提起诉讼。

　　第九条 其他约定

　　一、本合同所订条款，任何一方不得擅自变更或修改。

　　二、本合同一式 四 份，甲方、乙方、建设单位、委托代建人各持 一 份；如有未尽事宜，以附件说明，附件经双方确认签章具有与合同同等法律效力。

　　三、本合同自双方签字盖章之日起生效，在本合同门窗工程竣工验收并结算货款完毕后自动失效。

　　甲方（签章）： 乙方（签章）：

　　电 话： 电 话：

　　日 期： 日 期：

　　工程安装施工合同 5

　　发包单位：xxxx工程项目部（以下简称：甲方）

　　承包人： （以下简称：乙方）

　　为落实岗位责任，保证工程质量、工期与安全生产，双方根据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》以及其他有关法律、行政法规，遵循*等、自愿、公*的原则双方就本工程水电安装工程施工事项协商一致，订立本协议。

　　一、工程内容：xxxx工程水电安装工程;

　　二、工程承包方式：双包性质，包工包料、包质量、包进度、包安全文明施工、包验收合格（确保优良）。

　　三、承包范围：

　　1.本工程施工图纸中的全部水电安装工程。

　　2．所有与水电有关的穿墙洞口、板面洞口线管和水管、电箱和线盒的预埋和洞口的封堵。洞口封堵必须在装饰工程施工时全部完成且达到装饰验收标准。

　　3.乙方必须义务配合甲方分包的其它工程的班组施工。

　　4．上级主管部门至工地安全文明检查的一切准备工作和隐患整改工作。

　　四、合同工期：

　　1．乙方应严格按甲方要求的工期组织施工，确保工期目标顺利完成。本合同约定本工程总工期为：甲方与建设单位签订的合同工期天数提前35天完成。

　　2．乙方必须服从和执行甲方项目部下达的施工生产计划，根据甲方的进度要求，随时调正作业人数和其它资源。

　　五、质量标准：

　　1.为确保工程质量和施工进度，乙方必须交于甲方保证金叁拾万圆整。（保证金于主体封顶后无息退还 ，于竣工验收后无息退还 。）

　　2.工程质量等级验收程序：分项工程完工后，由施工班组组织自检并报项目部，项目部根据班组自检结果组织班组进行实测验收评定后报监理公司，监理公司根据项目部初评结果组织项目部、和施工班组进行现场实测验收。

　　3.工程质量保修期和工程质量保证金根据甲方与建设单位签订的合同要求执行。

　　六、安全文明施工

　　1、遵守甲方及业主有关文明施工、安全标化管理的有关规定，所有现场使用的设备无条件满足业主的安全要求，材料应堆放整齐，不得破坏密目网，安排一至两人专门从事清扫整齐工作，若因乙方安全文明施工措施不力等原因引起业主对甲方的罚款，甲方均从乙工程款中扣除。

　　2.安全方面

　　乙方要做好施工人员的安全教育培训工作，签好安全合同，所有乙方施工人员自费办好暂住证，带好身份证，违者不得上工地施工，严禁使用童工。不得在工地赌博酗酒，施工中按照安全操作规程要求施工，严禁野蛮施工，进入施工现场必须戴好安全帽，扣好帽带，违者从严罚款100元/人次，所有施工中造成的安全事故，一切经济损失全部由乙方负责，与甲方概不相关。

　　七、合同价款及结算方式：

　　本工程约定合同价款和结算方式为：根据甲方与建设单位签订的主合同中的合同价款和结算方式执行。（包含税金、管理费）

　　八、甲、乙的权利和义务：

　　1．乙方在组织施工中必须根据国家颁发的施工验收规范和质量检验标准以及设计要求组织施工，，要按图施工，不得随意变更设计。要求全部工程达到合格标准。施工用电乙方必须安装电度计量表。当乙方拒绝执行甲方或业主（或监理）的正确指令和发生施工质量、工期等问题经整改仍达不到要求时，甲方有权解除本分包合同，更换分包队伍，因此而造成的经济损失由乙方承担。

　　3.对乙方施工人员不遵守项目部规章制度，不服从甲方管理人员的管理，对甲方造成不良影响的，甲方有权要求乙方无条件对其进行调换。并且每次处罚人民币20xx元。

　　4.乙方及工作人员必须遵守甲方和业主的有关规章制度，服从甲方现场管理人员的'管理，在施工期中不得打架斗殴，凡因打架斗殴引起的后果均有乙方承担，并对当事人处以一万元的罚款，由乙方代交，在乙方工程款中扣除。

　　5.乙方所有水电预留必须一次性到位，如有出现后凿的（设计变更除外），每处罚款20xx元。

　　6.水电安装必须与土建同步施工，乙方无任何理由延误钢筋工班组、泥工班组、粉刷工班组的施工工期。乙方必须无条件服从甲方安排的主体结构砼的每次浇筑日期。若乙方延误甲方各部位结构和装饰施工时，甲方有权安排作业人员进场水电安装施工，其发生的人工、材料费用甲方将以双倍的价款在乙方工程款中扣除。并且每次处罚人民币伍仟元。

　　7.乙方全体员工必须树立产品保护意识（包括工地其他单位产品），对产品必须采取相应保护措施，在工程竣工验收前，乙方承担产品保护责任。

　　8.乙方在施工中不得介绍其他班组进行转包或中途停工以任何理由加价，否则甲方将有权收回施工协议，重新安排施工班组，乙方此前完成的工程量计价按50%结算，并承担由此产生的一切损失。

　　九、合同生效：

　　1．本合同自甲已双方签字或盖章后生效，工程保修期满，双方结清工程款项后失效。

　　2．本合同一式四份，甲、已双方各执二份。

　　3．本合同未尽事宜，双方协商解决。

　　甲方：

　　乙方：

　　日期：

　　工程安装施工合同 6

　　合同编号：　　

　　年 月 日

　　发包方（以下简称甲方）：

　　承包方（以下简称乙方）：

　　根据《中华人民共和国合同法》和《建筑安装工程承包合同条例》及相关规定，结合本工程的具体情况，经双方协商一致，订立本合同，以资共同遵守。

　　第一条 工程项目

　　一、工程名称：

　　二、工程地点：

　　三、工程内容：

　　四、承包方式：乙方按承包价包人工，包工期，包质量，包安全，文明施工。

　　五、材料：

　　1、型材：选用XXXXX系列和XXXXX系列断桥隔热型材；

　　2、推拉窗五金

　　件采用XXXX专用配件，XXXX系列五金件采用XXXXXX；

　　3、采用5+12A+5�L中空玻璃，金晶原片玻璃，需要钢化部分执行现行标准（单片大于1.5�O或低于地面300�L时，玻璃采用钢化）；

　　4、使用国产三元一丙胶条和硅化毛条，采用“XX”或“XX”牌硅酮结构胶和密封胶。

　　第二条 工程总价和单价

　　一、工程综合单价为： 元/*方；

　　二、工程总面积：约计： *方米；

　　三、估算工程总造价为：人民币（小写） 元（大写） ;

　　四、最终总价按建筑施工图纸设计洞口尺寸及实际数量结算（如果统一工程量计算有明显失误，误差大于±5%，则该部分据实调整）。

　　第三条 工 期

　　一、合同工程总工期为 60 天，即自年月日开工到年月日竣工；

　　二、具备开工条件前 5 天，甲方向乙方发出书面开工通知。

　　第四条 甲方责任

　　一、提供工程施工图、图纸会审记录、技术交底及有关设计变更的全套资料；

　　二、提供施工场地用水、用电、交通畅通、土地*整，拆除可能阻碍乙方施工的设施（包括架空和隐蔽的），为乙方提供临时仓库及安装工人的住宅场地；

　　三、委派 对施工全过程进行监理；

　　四、委派 为甲方现场代表协同监理公司一起监管检查工程质量、进度、投资控制等，并解决现场施工遇到的问题；

　　五、组织对工程的竣工验收，并按合同规定的日期支付工程款及结清尾款；

　　六、对施工过程中非乙方责任造成的门窗损坏负责维修并承担相关费用。

　　第五条 乙方责任

　　一、负责约定的门窗的制作和安装；

　　二、编制施工进度计划、支出计划、及相关文件；

　　三、严格按照施工图和说明书进行施工，确保工程质量，按合同规定时间如期完工；

　　四、提供竣工验收技术资料，办理竣工结算，参加竣工验收；

　　五、在合同保修期内，对属于乙方责任的工程质量问题，负责无偿修理；

　　六、委托为技术主管，处理门窗安装过程中的技术问题；

　　七、委托为项目经理，负责业务工作。

　　第六条 工程验收

　　一、乙方认为工程具备竣工验收条件后，应于竣工验收前十天向甲方提供完整的竣工资料（一式四份）和竣工报告。甲方收到报告后十天内组织有关部门验收，并在验收三天内提出修改意见，修改意见经乙方确认后，由乙方负责修改，并承担由乙方原因造成修改的费用。

　　二、甲方收到乙方竣工报告后十天内，无正当理由不组织验收或验收三天内不予以批准且不能提出正当修改意见则视为竣工验收报告已批准。

　　三、竣工日期为乙方递交竣工验收报告日期，验收须返修的，竣工日期为乙方修改后重新递交报告的日期。

　　四、工程未经验收，甲方提前使用或擅自动用的，视为经验收合格，由此发生的安

　　全、质量等问题及相应经济支出或损失，概由甲方承担，工程验收过程中发生的费用由甲方承担。

　　第七条 工程款的支付和结算

　　合同签订后框安装完毕甲方向乙方支付合同总价款的30%；工程全部完成经验收合格后付至合同总价款的70%，工程结算完成后，付至审定工程造价的95%，剩余5%作为质保金，保修期为 壹 年，保修期满后付清。

　　第八条 违约、争议

　　一、乙方如转包、擅自分包该项目属违约行为，并全部承担由此造成的`一切后果。

　　二、合同双方的任何一方不能履行合同条款均属违约，违约所造成的经济损失由违约方承担赔偿责任。违约造成工期延误的，甲方违约，工期顺延，乙方违约，非经甲方许可工期不得顺延。

　　三、合同履行中任何一方无正当理由而单方面提出终止合同均属单方毁约，毁约方除承担赔偿 因此造成对方的全部经济损失外，还必须向对方支付合同价款 %的违约金。

　　四、本合同如发生争议，双方应积极协商解决。协商不成，任何一方可向工程所在地的经济仲裁委员会申请仲裁，也可以直接向法院提起诉讼。

　　第九条 其他约定

　　一、本合同所订条款，任何一方不得擅自变更或修改。

　　二、本合同一式 四 份，甲方、乙方、建设单位、委托代建人各持 一 份；如有未尽事宜，以附件说明，附件经双方确认签章具有与合同同等法律效力。

　　三、本合同自双方签字盖章之日起生效，在本合同门窗工程竣工验收并结算货款完毕后自动失效。

　　甲方（签章）： 乙方（签章）：

　　电 话： 电 话：

　　日 期： 日 期：

　　工程安装施工合同 7

　　发包方：

　　（以下简称甲方）

　　承包人：

　　（以下简称乙方）

　　双方根据__年__月__日签订的“”项目《建设工程施工合同》，结合本工程具体情况，经双方友好协商，签订本施工补充合同，作为原施工承包合同的组成部分，并与原施工承包合同具有同等法律效力，如其内容与原《建筑工程施工合同》及招标文件、中标通知书等相关文件有矛盾之处，以本合同补充条款为准。

　　第一条

　　承包范围

　　本工程为包工包料、包质量、包工期、包安全的大包干工程。承包范围包括该项目的土建和水电安装工程，建筑面积约m2（其中地下室面积m2），不包括电梯工程。

　　第二条

　　合同工期

　　本工程施工工期为

　　日历天，自甲方、监理共同签发开工令之日开始计算，至工程完工之日为止。工程完工之日在符合以下条件后，以甲方、监理共同签发工作联系单书面确认为准：

　　1、乙方按设计图纸和联系单完成全部工作量，经甲方、监理组织预验收并整改完毕后，提交竣工报告。

　　2、乙方将符合要求的所有工程资料提交质检站，经质检站确认工程竣工资料齐备且具备工程竣工验收条件。

　　第三条

　　取费标准与结算依据

　　一、结算编制依据：《浙江省建筑工程预算定额》（20__年）、《全统安装工程预算定额及浙江省单位估价表》（20__年）、《浙江省建筑（中高档装饰）、安装、市政工程补充预算定额》、《浙江省施工机械台班费用定额》（20__年）及现行省、市造价相关文件、解释。

　　二、材料价格确定：本工程材料价格按《杭州市建设工程造价信息》、《浙江造价信息》（正刊）合同工期内前80%的杭州市区材料信息价的算术*均价格计算。材料结算价格按约定价（签证价）、信息价的先后顺序进行采用。

　　三、人工价格确定：本工程人工价格按《杭州市建设工程造价信息》、《浙江造价信息》（正刊）合同工期内的杭州市区人工信息价的'算术*均价格计算。

　　四、取费标准：

　　1、土建工程综合费用以20__定额直接费为基数，费率按建筑工程二类取费，材料价差仅计取税金。

　　2、水电安装工程（包含消防分项和地下室通风分项工程）的综合费用以人工费为基数，费率按建筑工程二类取费。材料费、机械费仅计取税金。

　　五、土方工程实行综合单价包干，工程决算时直接列后。综合单价包含挖土、基槽修整、原土回填、夯实、*整、余土外运等工作内容，并结合当地情况（含管理费、税金、利润及其他一切费用），予以实际签证。土方工程量根据定额规则按围护方案及施工图纸所计算的挖土工程量予以计算。

　　六、基坑围护费（包含基坑降水）：乙方根据工程特点和地质情况编制基坑围护技术方案，并由甲方组织专家审查优化。乙方根据优化后的方案按市场价格进行报价，并根据甲方签证确定的价格实行包干（包干价含管理费、税金、利润及其他一切费用），工程决算时直接列后，不再计取其他费用。

　　第四条

　　工程造价和付款方式

　　一、本合同工程总造价暂定为

　　万元。

　　二、甲方不支付乙方工程预付款。

　　三、工程进度款按月按实支付，乙方在每月25日前将当月实际完成的工程量清单报送甲方和监理，甲方于次月10日前按审核后实际工程量的80%向乙方支付工程进度款。

　　四、在工程竣工验收合格（竣工验收合格指以质检、建设、监理、设计、勘察和施工六方共同参加的综合竣工验收合格并签字盖章）10日内，甲方按审核后的实际完成工程量的85%向乙方支付剩余工程进度款。

　　五、工程决算审计完毕且由甲方、乙方、审计方三方对审计结果签字盖章确认后的15个工作日内支付至结算核准造价的95%。审计单位应在90个工作日内提交决算报告，若逾期甲方应提前支付一部分工程结算款，付款额度由甲乙双方另行协商。同时按浙价服【20xx】84号收费标准规定应由乙方承担的结算审计费由甲方在乙方本次工程款中代扣。

　　六、结算核准造价余下5%留作本工程的质量保修金，按国家最新有关规定要求进行保修，保修金在竣工验收满1年后15个工作日内返还2%，在竣工验收满2年后15个工作日内付清。

　　七、在保修期间，对于用户质量投诉，乙方在接到甲方维修书面通知后若未能在规定时间内完成维修，甲方有权自行组织维修，并在保修金中双倍扣除维修费用。

　　第五条

　　分包工程和甲定乙供材料

　　一、单项分包工程

　　1、由甲方组织，监理方参与，采用多家竞价、综合评定的方式，确定分包单位，具体做法另详。

　　2、分包工程按分包工程总价的3.5%计取总包管理费和施工配套费（包含场地内设备保管、成品保护、垂直运输、脚手架、一次性泥工修补、提供水源、电源等）。乙方对分包单位的施工安全事故不承担连带责任。分包项目施工用水、用电费用由分包方自行承担。

　　二、甲定乙供材料

　　1、由甲方组织，乙方、监理方参与，采用多家竞价、综合评定选取合理低价的方式，确定供货单位，具体做法另详。甲方根据竞价确定的品牌、型号、规格、单价等出具工作联系单，并由乙方严格按照工作联系单自行组织实施。

　　2、甲定乙供材料中的分部分项工程，如保温工程、防水工程等根据竞价所确定的价格按15%计取综合管理费，不进入直接费且不再计取任何费用。保温施工分项中，乙方不承担保温检测费。

　　3、甲定乙供材料中其它土建材料，如花岗岩、外墙砖、抛光砖、界面剂等套定额计取相应费率，并以竞价所确定价格外加3%采管费做为结算单价补材料价差。

　　4、甲定乙供材料中的安装材料，如电缆、水泵、阀门（含消防阀门）、不锈钢水箱、户内配电箱、桥架、消防探头及主机、消防栓根据竞价所确定的价格外加15%综合管理费做为结算单价进入直接费。其余甲定乙供安装材料如灯具、开关插座、电线等由甲方指定品牌、规格、型号，由乙方进行采购，单价套信息价，若无信息价则按甲方、乙方、监理共同市场询价后确定的合理低价进入直接费。

　　第六条

　　其他条款

　　一、本工程凡涉及治安、市政、市容、环保、交通、消防、夜间施工、劳动保护、计划生育及施工质量、安全生产等方面发生的费用均由乙方自行负责解决，如发生安全事故的，一切法律责任及经济损失均由乙方承担。

　　二、工程现场内临时用电、用水由乙方自行安装并装表计量，其费用由乙方承担。

　　三、乙方负责处理好施工场地周围地上、地下管线（地下管线由甲乙双方共同查明确认）和周边市政道路、建筑物的保护工作，若产生费用由乙方承担。

　　四、非乙方承包施工的分项工程及景观、绿化等工程经甲方、监理以工作联系单方式书面确认已具备进场施工条件后，乙方应积极配合提供工作面，否则妨碍分包方进场施工，导致总工期延误，乙方应承担由此造成的损失。

　　五、本补充合同经双方签字、盖章后生效，工程竣工、保修期满、结清全部工程价款后终止。

　　六、本补充合同一式四份，双方各执二份。

　　发包人（公章）：

　　承包人（公章）：

　　法定代表人：

　　法定代表人：

　　项目经理：

　　日期：

　　日期：

　　工程安装施工合同 8

　　发包人全称： （以下简称：甲方）

　　承包人全称： （以下简称：乙方）

　　依据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》、***与国家工商行政管理局的及其他有关法律、法规和规章，并结合湖南省永州市有关规定及本工程的具体情况，遵循*等、自愿、公*和诚实信用的原则，双方就本工程水电安装工程施工事项协商一致，订立本协议。

　　一、工程概况：

　　工程名称：永州市公路局办公新区项目水电安装工程 （以下简称：本工程）；

　　工程地点：永州市冷水滩区育才路与翠竹路交界处；

　　施工现场条件：以现场实际情况为准；

　　施工部位：本合同约定乙方施工部位为： 中所有的水电安装工程包含的全部内容。

　　二、工程承包方式、承包范围及承包内容：

　　1、承包方式：本工程甲方提供塔吊，乙方包人工、包除甲方提供的材料外的'所有材料、包施工机具、包工期、包质量、包进度、包安全文明施工、包验收合格。

　　2、承包范围：包所有基础、主体结构、装饰结构、维护性结构、各种构筑体、零星构件、花架、飘板、雨棚、女儿墙、各种预留洞孔、室内等所有一切给排水和强弱电预留预埋与安装工作。

　　3、承包的主要内容：包施工图和施工方案中的室内水电安装工程，包括室内给排水、弱电的全部安装工程，消防、电信、电视、智能化系统、三表抄送等专业配套工程的预留孔洞、管道预埋，临时用电用水设备电器，日常安全巡查。具体如下：

　　a、给排水部分：给水部分：自水泵房外墙1.5米（含接口）起至所有用水末端的给水工程安装及系统试压。排水部分：自室内排水起端起至小区排水管网第一个排水检查井处所有排水工程安装及排水试验。

　　b、电气部分：从小区低压配电柜至住户的所有桥架、配管、电缆、配线等按图施工及电器元件的安装（包括弱电的预埋、预留），以及从弱电井总箱出口后到灯具（含户箱、开关、插座、电线、弱电井、和强电井的线槽）安装结束，避雷带，避雷网的施工；施工图中从小区低压配电柜至配电强电井、总箱等所有的钢管、电线、电缆的预埋安装，包括从进入第一个配电箱后的电缆敷设；弱电（包括电视电话、智能化、宽频三表抄送等）依设计图纸将线管敷设到位，穿好铁丝，消防工程预埋套管、线管接口、线管底盒；乙方施工班组自带工具及小型施工机具和所有检验试验设备和辅助材料；桥架、电线电缆、排污泵、；排气扇、灯具、阀门、水龙头、卫生洁具及其它电动设备均按图纸设计要求进行安装。

　　4、甲方直接分包的专业工程，乙方需全力配合。

　　三、合同工期：

　　1、乙方应严格按甲方要求的工期组织施工，确保工期目标顺利实现。本合同约定本工程总工期为 日历天；开工日期为： 年 月 日，竣工日期为： 年 月 日。

　　2、乙方必须服从和执行甲方项目部下达的施工生产计划，根据甲方的进度要求，随时调度作业人数和其它资源（具体详见合同附件一）。

　　3、若遇人力不可抗拒因素引起的工期延误，经甲方签证后，工期可适当顺延。

　　4、如因乙方本身原因造成甲方规定的形象进度或节点工期无法完成，每延期一天乙方自愿承诺向甲方支付人民币壹仟元整（￥：1000.00元）的违约金；若累计延误天数超过7天或连续延误天数超过5天，甲方有权单方面解除合同，由此引起甲方的所有损失（含间接损失）及费用均由乙方承担。甲方选择解除合同时，具体操作按本合同专用条款“第九条第4、5款”执行。

　　工程安装施工合同 9

　　发包方：（以下简称甲方）

　　承包方：（以下简称乙方）

　　根据《中华人民共和国合同法》和《中华人民共和国劳动法》及有关法律、法规，秉着*等互利，诚实守信的合同宗旨，现甲方将_____________楼的模板制安工程发包给乙方施工，甲乙双方经以好协商，达成如下协议，双方共同遵守：

　　一、工程名称地点：

　　二、承包范围：

　　乙方承包中_____________模板制安工程（包木方、夹板、龙门架、上托、拉杆、止水螺杆、螺杆、套管、步步紧等周转材、铁钉、铁线、电锯、木锯等材料包括小型机具）由基础承台基础桩，地下室剪力墙、顶板、地梁、每层柱梁板至天面梯屋机房水池、二次结构、二架梁、窗飘构造柱、门窗过梁、厨房、卫生间、阳台反水基础等的所有构件工程的模板安装。

　　三、单价：

　　1、地下室外剪力墙按展开面积每*方米_______元计算，地下室顶板投影面积每*方米______元计算（包括内剪力墙、柱等）。

　　2、 ±0.00以上每层墙柱、梁板（含二次结构）按投影面积每*方米_______元计算，窗飘板计一块，此单价已含水量承包范围内的各项构件的模板安装。

　　3、天面水池按投影面积分底、面每*方米_______元计算，水池壁不能计算。

　　4、化粪池按实际面积只计算顶板每*方米______元计算（含底板、四周装模）。

　　5、 —4.8以下基础不计算。

　　6、 —4.8以下的电梯井、集水井按展开面积每*方_________元。

　　7、若出现斜板仍按投影面积计算。

　　四、付款方式：

　　乙方必须每月填好到班组人员工资单，经甲方核对后，班组人员签名确认后，交给甲方，甲方按每月乙方的工程量的60%工程款预付给乙方，承包范围完成清场后，甲方按乙方总工程量的'90%工程款预付给乙方，余下10%，外墙脚手架拆完结算后一个月内付清。

　　五、甲方责任：

　　1、甲方指派一名施工员指挥协调乙方模板安装施工，电工协助接线、晚上照明施工。

　　2、甲方提供材料堆放场地、塔吊、夜间施工照明给乙方使用。

　　3、甲方必须每月10日前将上月乙方的80%工程款按时预付给乙方。

　　4、协助乙方办理暂住证，费用由乙方负责，统一购买班组人员的人身保险，但按比例分摊收回乙方费用。

　　六、乙方责任：

　　1、乙方自带电锯、锯片等机具，负责铁钉、铁线、止水螺杆等材料及全部模板所用的周转材，但柱板、梁板、首层楼必须全部新板，三级箱以下电缆。

　　2、乙方自行解决食住，自备安全帽，不能在工地内食住，负责班组人员购买人身保险，办理暂住证等费用。

　　3、乙方必须派一名专业人员带班，长驻工地，按图施工。

　　4、乙方必须按甲方施工进度，满足施工需要有计划进材料、确保施工人数在30人以上。

　　5、乙方必须教育班组人员进入工地后，遵守工地规章制度，安全制度，不打架，不偷东西，听从甲方管理。

　　6、乙方必须听从甲方安排、指挥、不能以任何理由停滞施工进度，如发生由此而造成的一切损失由乙方负责。

　　7、乙方必须确保每月五层，但不小于四层的施工进度。

　　8、乙方现场负责人必须现场指挥施工，无特殊情况不能不在施工现场，有事离开必须向甲方负责人请假，批准后，安排好工作并指定某人负责才能离开。

　　9、乙方必须做到每层工完场清，不能留下任何模板、木碎给下一班组清理，如有发现，甲方有权另派人清理，但人工费在乙方工程款内扣除。

　　10、乙方无条件提供外排栅脚用垫板、洞口制作模板，人货笼桥板、部份*挡板铺板。瓦工班搭桥砌砖，抹灰所用的龙门架，桥板。

　　11、工人的生活用水用电自负。

　　七、安全责任：

　　1、乙方班组人员进入工地必须遵守工地安全制度，不生火，不乱拉电线。不私接电源，不穿拖鞋上班，不在工地打架，不偷工地工西，按安全规范进行施工，如因乙方责任造成安全事故，一切责任由乙方负责。

　　2、乙方班组人员进场后，必须把班组人员身份证复印件交给甲方备案。

　　3、在工地施工时，不完全是乙方的责任造成安全事故，所发生的医疗费用，壹万元以下由乙方负责。超出部份按国家有关规定，双方协商解决。

　　4、如乙方班组人员在工地偷东西，每发现一人一次罚款伍佰元，并即时退回所偷财物。如在楼内大便，每发现一人一次罚款贰佰元，班组人员穿拖鞋上班，不带安全帽，按发现一人一次罚款伍拾元，班组长罚款贰佰元。

　　5、乙方班组人员出工地外所发生的安全事故，由乙方自行负责与甲方无关。

　　6、乙方必须安全使用塔吊，听从司索指挥，索紧材料，上下协调，与其它班组沟通，共同命名用塔吊。

　　7、乙方安装模板的材料及拆模过程的材料，不能放在外排栅桥上，如有碎板应及时清理，否则经甲方强调不清理的每次罚款伍佰元。

　　八、质量要求：

　　乙方必须按图纸及施工规范要求进行施工，柱要垂直，箍紧，梁要*直，板要*整牢固，不能有爆模漏浆，梁板支撑不牢固等现象，每构件安装完成后配合甲方进行验收，如因乙方责任造成返工，浪费甲方材料，打凿混凝土等工料费用由乙方负责，每分项安装都必须符合模板安装工程验收标准。

　　九、违约规定：

　　1、乙***必须保质，按施工计划完成承包项目，如出现人员不足，材料跟不上进度或严重质量，安全事故，或在工地斗殴，打架，甲方有权终止合同，另找承包方承包并扫乙方所完成工程量的80%结算给乙方，甲方不负任何责任。

　　2、如乙方自已中途退场，甲方按乙方所完成工程量的80%进行结算，乙方不得有任何意见。

　　本合同一式叁份，甲方、乙方、施工方各执一份，未尽事宜，双方协商解决。

　　本合同双方签字后生效，工程完工验收结算付清工程款后失效。

　　甲方（公章）：_________乙方（公章）：_________

　　法定代表人（签字）：_________法定代表人（签字）：_________

　　_________年____月____日_________年____月____日

　　工程安装施工合同 10

　　发包方：（以下简称甲方）承包方：（以下简称乙方）

　　依照《中华人民共和国经济合同法》、《中华人民共和国建筑法》及有关规定，经双方协商，签订本合同，共同遵守。

　　第一条工程项目

　　一、工程名称：路灯安装工程

　　二、工程地点：城区320国道长龙至楮塘段、兴廉大道、车站路三、承包范围和内容：

　　范围：按招标方提供的工程量清单除甲方提供的的材料清单以外的所有路灯安装、调试、管道敷设、路灯基础等相关工程直至亮灯验收。（清单附后）

　　内容：1、人工挖、恢复路灯线沟槽土方；2、路灯安装、调试、铺设路灯线、路灯基座；3、残渣外运。

　　四、工程合同造价：

　　第二条施工准备

　　一、甲方：

　　1、负责办好工程施工许可手续。

　　2、负责提供地下自来水管线布置情况，为乙方施工提供临时用水、用电的施工场地，提供临时设施所需场地。

　　3、负责组织承、甲方和设计人员及有关部门参加施工要求交底会审，交付道路或管线*面、测量控制点和路灯安装点。

　　二、乙方：

　　1、负责施工区域所有矛盾处理及用水、电的水电管线的铺设、管理、使用和维修等工作，并缴纳用水、用电费。

　　2、编制施工组织设计、施工方案、施工预算、施工总进度计划、材料设备、成品、半成品等进场计划（包括月计划）及用水、用电计划并送甲方。

　　3、负责维护施工范围甲方交付的测量控制点，维护施工区域出现的'文物、古迹等。

　　4、做好施工区域交通秩序维护。

　　第三条工程期限

　　一、工程总工期天（日历天），自年月日开工至年月日竣工验收。

　　二、如遇下列情况之一，经甲方现场代表（或监理工程师）签证后工期相应顺延：

　　1、甲方负责供应的材料、设备、成品或半成品未能保证施工需要或因交验时发现缺陷需要修、配、代、换而影响进度。

　　2、重大设计变更，致使施工无法进行而影响进度。

　　3、人力不可抗拒因素（如台风、水灾、地震等）而延误工期。

　　第四条工程施工

　　一、本工程质量除甲方特别要求以外均要达到国家合格标准。

　　二、本工程以市政工程质量检验评定标准为评定工程质量等级依据，由邵东县建筑工程质量监督站实行质量监督。

　　三、乙方必须严格按照施工方案、说明文件和国家颁布的建筑工程规范、规程和标准进行施工，并接受甲方派驻代表（或监理工程师）的监督。

　　四、乙方在施工过程中必须遵守下列规定：

　　1、由乙方提供的主要原材料、设备、构配件、半成品必须按有关规定提供质量合格证，经甲方验收检验合格方可用于工程施工。

　　2、对材料改变或代用必须甲方同意并发正式书面通知，经甲方派驻代表（或监理工程师）签证后，方可用于工程。

　　3、隐蔽工程必须经甲方派驻代表（或监理工程师）检查、验收签章后，方可进行下一道工序。

　　4、乙方应按质量验评标准和有关规定通知有关部门、人员对工程进行分项、分部工程和单位工程质量进行评定，并及时将单位质量评定结果送甲方（或监理单位）和质量监督站。

　　5、乙方在施工中发生质量事故，应及时报告甲方派驻代表（或监理工程师）和有关部门。一般质量事故的处理结果应送甲方（或监理单位）；重大质量事故的处理方案，应经甲方、监理单位、设计单位共同研究并签证后才能实施。

　　6、工程竣工后，乙方按规定对工程实行保修，保修时间自通过竣工验收之日算起。

　　7、乙方严格施工操作规程，确保工程施工安全，否则，因此引起的一切质量事故及安全事故概由乙方自负。

　　第五条建筑材料、设备的供应、验收

　　一、除甲方供应的路灯全套、线材等（见附材料清单）以外其他材料、设备由乙方采购，乙方对甲方交付的材料均要签字确认，对甲方交付后的材料造成的损坏和浪费均由乙方负责（包括灯具的调试等）。

　　二、乙方采购的材料、设备必须附有产品合格证才能用于工程，甲方为对乙方提供的材料需复验的，应允许复验。经复验符合质量要求的方可用于工程，不符合质量要求的，应按有关规定处理，其复验费由乙方承担。

　　第六条工程价款的支付与结算方式

　　一、工程款支付：本工程由乙方垫资施工。乙方在单项工程竣工验收后，将竣工结算文件送交甲方审查，甲方在接到结算文件审查完毕后一年内拨付工程款的95%，5%留作质量保证金，质量保证金不计利息。工程保修期为两年，质保金保修期满并经复查验收合格后方可支付，甲方未按时支付的工程款按银行同期存款利息计息。

　　二、乙方所交的工程保证金30万元在机械、材料进场时拨付5万元，工程完成一半时再拨付10万元，工程完工时拨付清。

　　三、工程结算

　　1、工程计量：依据甲方的预算价和工程清单双方代表现场签证单计算增加减工程量。

　　2、计价、取费依据《湖南省建设工程计价办法》（湘建价【20xx】406号文件）及现行有关补充文件。定额按20xx年《湖南省市政工程消耗量标准》，计价方法按工程量清单计价，取费不包括养老保险

　　3、主要材料价格调整：施工时的材料价格涨幅均与甲方无关，如因第二条第三款工期延误原因造成的其材料价格涨幅必须经甲乙双方代表共同签证认可。

　　4、按上述结算方式进行造价计算，总造价下浮%做为该工程结算造价。

　　第七条施工与设计变更

　　一、甲方交付的设计要求、说明和有关技术资料，作为施工的有效依据，承、甲方双方均不得擅自修改。

　　二、施工中如发现设计有错误或严重不合理的地方，乙方应及时以书面形式通知甲方，由甲方及时确定修改意见或变更设计，乙方按修改或变更的设计文件进行施工。增加造价时，必须甲乙双方另行协商好后乙方才予实施。

　　第八条奖罚条件

　　一、工期提前或拖延的奖罚：按合同工期完工者不奖不罚；对合同工期每延期一天（按日历天），由乙方按200元/天向甲方支付违约金。

　　二、工程质量的奖罚：达到合同约定条件，不奖不罚；由于乙方原因，达不到合同约定条件，乙方承担返工费用，工期不予顺延，返工后仍达不到约定条件，乙方承担违约责任。工程质量的合格均由当地工程质量监督部门评定。

　　第九条工程维修

　　质保期内，该工程若出现质量问题，乙方应及时维修，所需费用由乙方负责，若乙方不及时修复，甲方有权另请他人维修，费用在乙方质保金或工程款中扣除。工程质保期从工程竣工验收合格之日起开始计算。

　　第十条附则

　　一、未尽事宜，双方协商解决。

　　二、本合同的组成部分包括：招标公告、招标须知、甲方提供的工程量清单、甲方提供的材料清单、甲方工程预算造价。

　　三、本合同一式六份，承、包方各执三份，合同自签订之日起生效，工程竣工验收，符合要求结清工程款后终止。

　　甲方：乙方：

　　法人代表：法人代表：

　　委托代理人：委托代理人：

　　电话：电话：

　　本合同签订日期：日

空调销售安装合同范本10份（扩展8）

——空调销售及安装合同实用十份

　　空调销售及安装合同 1

　　需方：____________________________________(以下简称甲方)

　　供方：____________________________________(以下简称乙方)

　　依照《中华人民共和国经济合同法》及其相关法律、法规的规定，甲乙双方在*等、自愿、协商一致的基础上，达成如下协议：

　　一、产品名称、型号、数量

　　___________________________

　　二、合同价款及付款方式：

　　1、合同价款：

　　人民币金额(小写)：_________(大写)：_________

　　2、付款方式：

　　2.1合同签定即付合同价款的

　　2.2设备及人员进入甲方安装现场，甲方验收合格后付合同价款的(人民币_________元);

　　2.3工程结束甲方验收合格后两日内，甲方付清余款人民币_________元。

　　三、工期：

　　1、工期为日历日，具体从_________至_________竣工。

　　2、如遇下列情况，工期做相应顺延：

　　2.1甲方在合同规定开工之日前未能准备好施工用水、用电等开工条件;

　　2.2在施工过程中遇到停水、停电或其他影响到正常施工作业的情况;

　　2.3甲方提出设计变更造成施工量增加;

　　2.4因遇不可抗力因素(如：自然灾害、战争等)。

　　四、变更：

　　合同签定后如果需要变更，合同双方应协商一致，并签定本更协议。

　　五、验收标准及保修

　　1、验收标准

　　按照国家标准验收。

　　2、保修

　　2.1保修期：合同生效之日起，在正常使用状态下，整机保修一年，压缩机保修三年。

　　2.2在保修期内，若因设备本身或安装质量等原因引起的故障，乙方负责免费维修;如果因为甲方错误操作等原因造成设备不能正常使用，则由乙方负责排除故障，但相关费用由甲方支付。

　　甲方(公章)：_________乙方(公章)：_________

　　法定代表人(签字)：_________法定代表人(签字)：_________

　　_________年____月____日_________年____月____日

　　空调销售及安装合同 2

　　合同编号：

　　签订地点：

　　甲方：（以下简称甲方）

　　地址：

　　电话：

　　乙方：（以下简称乙方）

　　地址：

　　电话：

　　甲乙双方根据诚实信用原则，就乙方向甲方销售、安装和改装中央空调事宜达成协议，为了保障双方的合法权益，签订本合同。

　　一、双方约定

　　乙方根据甲方指定品牌、型号购买并安装 中央空调。

　　二、安装工程概况

　　1、工程名称：

　　2、工程地点：

　　3、工程范围和内容：

　　（1）乙方负责空调系统的室内、外机组的安装；

　　（2）冷媒管、水管等空调管道制作安装（管道根据图纸及现场实际情况进行安装）及保温；

　　（3）室内、外机控制线、温控器安装（不含主机电源连接线）；

　　（4）风系统制作与安装；

　　（5）系统开机调试。

　　三、合同总价

　　1、销售及安装总造价：

　　2、如遇下列情况，合同总价将相应增加：

　　（1）甲方改变设计导致费用增加；

　　（2）非因双方之原因变更设计导致费用增加；

　　（3）非因乙方原因的工程延期而导致的费用增加（如甲方资金未能按时到位、现场不能施工或施工难度增加等）；

　　（4）在施工中新增加了工程项目；

　　（5）其它。

　　四、工程期限

　　1、隐蔽工程工期为

　　2、实际交工期按照主机开机调试时间计算，风口及温控器的安装固定时间内受装修进度影响不计在内。

　　3、如遇下列情况，由乙方用书面形式通知甲方顺延期限：

　　（1）甲方未按照合同约定支付预付款、工程进度款而影响施工进度者；

　　（2）甲方在合同规定开工日期前，未能准备好施工用水、电、施工场地及其他开工条件；

　　（3）发生重大设计变更，如：系统布置变更、材料材质变更等；

　　（4）在施工中因停水、停电或其它原因限制施工时间；

　　（5）因电源未引到位影响调试验收的；

　　（6）因遇人力不可抗拒的因素（如台风、水灾、自然原因发生的火灾、地震等），而影响工程进度；

　　五、材料、设备供应（见附件）

　　六、工程质量、验收、保修及售后服务

　　1、双方一致同意：乙方交工时甲方经检验未能提出异议则视为质量符合甲方之要求。若甲方不能及时组织验收，因此导致的一切后果概由甲方承担。

　　2、交工验收中如发现有不符质量要求，需要返工的工程，乙方应与返工。

　　3、已竣工未验收工程，在交工前甲方不得动用，否则视同交验；并承担由此而发生的质量或其它问题。

　　4、保修及售后服务承诺

　　（1）保修期：设备部分整机保修期依生产厂家之规定进行保修12个月，压缩机保修三年，从工程调试验收合格之日起计算。

　　（2）甲方应指定人员与乙方进行联系，并将人员名单以书面形式提交给乙方，当联系人变化时甲方应及时将变化结果告诉乙方。

　　（3）在保修期内因系统部分质量、工程质量问题引起的故障，由乙方负责维修，应须更换之零件，费用由乙方负担。因甲方操作失误等人为因素引起的故障，乙方负责排除，费用由甲方负责。

　　（4）说明书、相关产品合格证书、调试验收单等在竣工验收时由乙方交甲方签收。

　　（5）保修期内，甲方需要对工程进行修改时，乙方有权根据修改的工作量收取劳务成本费。

　　（6）乙方负责甲方原有中央空调及承包范围内中央空调两年的维护、保养。

　　（7）免费保修期内，乙方对甲方每次提出的安装质量问题应在2天内整改，乙方接到甲方电话后1小时内赶到现场，超过时间乙方没有回复，甲方有权另请其它人员负责维修，维修所产生的费用（工价上浮30%）在乙方的质保金内扣除。

　　七、付款方式

　　1、签订合同后当日内，甲方支付乙方预付款式，即人民币大写元整（小写 元整），乙方收到此款后开始组织材料设备进场；

　　2、隐蔽工程安装完毕后三日内，甲方支付工程款给乙方即大写整（小写 元整）；

　　3、安装调试完毕后七日内，甲方支付工程款给乙方（包含增加工程部份），即大写 元整（小写 元整）；

　　4、扣该工程款人民币大写元整），作为质保金，以甲方投入使用之日起计算，满两年后20日内退付质保金。

　　八、双方义务

　　1、甲方义务

　　（1）、甲方指定安装位置及要求，提供乙方施工材料存放用地，施工用水、电，包括清除障碍物。甲方负责提供电源到乙方指定位置；

　　（2）甲方应协调乙方与其他专业的配合工作；

　　（3）甲方应与物业协调好乙方施工的有关问题，室外机安装位置和因工程改动需改动建筑结构的地方，应由甲方事先征得物业部的同意，并应在进场施工前办好相关手续，如乙方按照施工方案进行施工的过程中，由于甲方原因致使相关管理部门的干预，被迫停工造成的损失，应由甲方负责；

　　（4）甲方参与工程质量和施工进度的监督；

　　（5）甲方负责主机设备和附属材料的进场验收、工程竣工验收，协助保护好安装后的设备，防止被盗及损坏；

　　（6）在本合同履行过程中，甲方对知悉的乙方商业秘密有保密义务；

　　（7）及时付款义务

　　2、乙方义务

　　（1）乙方在施工过程中，必须严格遵守甲方物业管理制度，必须严格执行安全施工操作规范、防火规定、工艺规范及质量标准；

　　（2）乙方负责设备及附件的购置、运输、加工、制作、安装及交付甲方使用；、

　　（3）乙方需按照双方商定的方案进行安装并保证工程施工质量和施工进度；

　　（4）乙方应保证施工现场的整洁，应做好成品保护及甲方财产保护工作；

　　（5）由于乙方原因造成工程延期或设备损坏，应由乙方负责；

　　（6）在工程施工中发生非乙方原因致工程不能正常进行时，乙方必须立即通知甲方，但不承担因此造成的损失。

　　九、违约责任

　　1、根据公*原则，工程质量不合格的，乙方负责无偿修理。

　　2、甲方未能按照合同约定履行自己的义务，应赔偿乙方因此遭受的实际损失。

　　3、合同规定的合同款项未付清前，乙方所售设备及安装工程的附属材料的所有权归乙方所有，同时乙方有权终止所售设备及安装工程的保修期服务。

　　4、若甲方应付工程款逾期2个月未付，乙方可要求甲方支付应付工程款20%的违约金，继续履行合同并赔偿实际遭受的损失，还可以解除合同并不退已付款且要求赔偿实际遭受的损失。

　　5、签订合同后，若甲乙双方单方毁约，毁约者按合同总价款的20%赔付对方。

　　十、本合同在履行中发生争议时双方应通过友好协商方式解决问题，若协调不成，在合同签订地法院提起诉讼。

　　十一、未尽事宜，双方可签订补充协议，补充协议与本合同具有同等效力。

　　十二、本合同一式两份，甲、乙双方各执一份，具有同等效力。

　　十三、合同附件包括预算清单、工程图纸，为合同不可分割的一部分，与合同同时生效。

　　十四、本合同自甲、乙双方签字、盖章之日起生效，期满后自动失效。

　　甲方（签章）：

　　法人代表：

　　乙方（签章）： 法人代表： 委托代表人： 委托代理人：

　　年 月 日 年 月 日

　　空调销售及安装合同 3

　　甲方：_______(以下简称甲方)

　　地址：_______

　　乙方：_______(以下简称乙方)

　　地址：_______

　　根据《中华人民共和国民法典》和其他相关法律法规之规定，甲乙双方本着自愿、*等、互利、诚实、信用的原则，就甲方向乙方购买_______空调一批，并由乙方负责安装调试开通，经协商一致签订如下合同共同遵守：

　　一、标的名称、型号、产地、数量、价款如下(详细见附表)：

　　二、产品质量

　　1、乙方供应的空调产品质量以_______空调的样品和说明书的技术数据为标准，质量必须符合相关国家标准，并符合国家产品质量法有关标准。

　　2、乙方保证其供应的空调设备为全新的合格产品，乙方承诺所提供的产品质量符合国家质量法要求。

　　三、交货期限

　　1、空调安装工期和甲方装修同步配套进行。本工程未包括土建和电气施工内容，所涉及土建和电气项目由甲方负责与其他专业协调。乙方负责提供技术要求，20_______年_______月_______日前完成空调设备安装调试开通工作。

　　2、合同供货范围包括所有空调设备、技术资料、安装、安装材料等，但在执行合同过程中发现任何漏项或短缺，在发货清单并未列入而且确实是乙方供货范围该有的，并且是满足合同附*对合同设备保证值要求所必须的，均由乙方负责将所缺设备、技术资料、安装、安装材料等补上，且不计入费用。

　　3、空调设备在安装完毕后，乙方通知甲方一起进行空调调试运行验收，因空调设备质量问题或安装等原因出现差错，由乙方完全负责。

　　4、空调的安装调试由乙方负责，甲方要免费提供空调安装过程中水、电等必要条件及其他相应配套措施。

　　四、交货地址

　　甲方指定地址_________________

　　五、验收方式

　　1、货物到达目的地后，双方根据装箱单对货物的包装、外观和数量进行清点检验。如发现任何不符之处经双方代表确认属乙方责任后，由乙方处理解决。此次验收仅对货物的包装、外观和数量进行检验。

　　2、安装调试后对空调设备运行性能进行验收，以空调连续稳定正常运行效果良好为准。

　　六、安全责任

　　由于空调设备安装属于专业技能操作，乙方应派相应资质技术人员安装。如因安装期间发生的安全事故所产生的法律责任和一切费用由乙方承担。

　　七、付款方式

　　1、签订合同时支付合同的_______作为订金，即人民币(大写) (￥_______元);

　　2、设备到达现场支付合同的_______，即人民币(大写) (￥_______元);

　　3、空调设备安装并调试完毕，经甲方验收合格后支付合同剩余的_______，即人民币(大写) (￥_______元)。

　　八、合同总金额

　　合同总金额人民币(大写) (￥_______元)。

　　九、违约责任

　　1、乙方由于自身原因未能按照本合同的第三条规定的期限交货并完成安装调试运行，乙方按100元/天向甲方支付违约金，同时甲方有权解除合同。

　　2、甲方应按合同约定期限支付乙方设备、工程及材料等款项，若逾期支付，甲方按100元/天向乙方支付违约金。

　　3、若乙方提供的空调设备不符合合同质量的规定，乙方应在甲方提出异议十五日内给予无条件免费更换。

　　十、质量保证期

　　1、质量保证期：从验收合格之日起24个月，乙方在接到甲方书面或电话等其他通知后24小时内，立即派遣合格维修人员达到甲方所在地维修，直至修复为止。

　　2、空调设备安装调试期间，派专业技术人员对用户免费提供技术指导、培训，直至用户全部掌握运行操作，熟悉日常保养。

　　3、保修期间由于乙方原因造成故障由乙方负责处理，由于甲方操作失误造成故障产生，乙方负责进行排查处理，但相应费用由甲方承担。

　　4、保修期间，免费上门服务只收取配件费用。对同一部件连续出现二次故障的配件，由乙方免费提供直至甲方满意。

　　5、说明书、保修单及相关产品合格证等在竣工验收时乙方交甲方签收。

　　十一、解决合同纠纷的方式

　　本合同在履行过程中产生纠纷，由双方协商解决。若不能协商解决时，应按下列第种方式解决。

　　1、向仲裁委员会申请仲裁。

　　2、向合同履行地人民法院起诉。

　　十二、其他约定条款

　　十三、本合同壹式三份，甲方持一份，乙方持两份，本合同未尽事宜，由双方另行协商并以书面形式予以补充，补充合同视为本合同不可分割部分与本合同同具法律效力。本合同自双方签字盖章之日起生效。

　　甲方(公章)：_________

　　乙方(公章)：_________

　　法定代表人(签字)：_________

　　法定代表人(签字)：_________

　　日期：____________

　　空调销售及安装合同 4

　　甲方：

　　乙方：

　　根据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》

　　等有关法律、法规的规定，甲乙双方在*等、自愿、协商一致的基础上，就乙方为甲方销售及安装空调设施设备事宜，达成如下协议：

　　第一条、工程项目概况：

　　1．工程名称：

　　2．工程地点：

　　3．承包范围和内容：

　　本工程乙方负责美的中央空调系统的安装、调试达到正常运行标准。

　　4. 工程期限：自乙方进入施工场地后 内完成空调系统的安装调试，并达到正常运行标准。

　　第二条 工程质量要求：

　　本工程达到：《采暖、通风与空调工程施工质量验收规范

　　GB50243一20xx》标准。空调设备满足系统安全使用要求，外形美观，走管、走线合理规范。

　　第三条 工程价款：

　　本合同项下的工程总金额为 元，大写： 元整。该款项以甲方确认的中央空调施工预算清单的内容为依据。在施工、安装、调试过程中因甲方要求增加的工程项目，按双方协商的价款予以结算。

　　第四条 工程价款的支付方式：

　　1、本合同签订的当日，甲方向乙方支付工程价款总额 %的工程款即 元；

　　2、乙方的室内、室外机组进入施工现场当日，甲方向乙方支付工程价总额 %的'工程款即元。

　　3、乙方在中央空调设备安装完毕并调试正常运行后，甲方向乙方支付工程价款总额 %的工程款即 元。

　　第五条 保修条款

　　本合同约定的质量保修范围仅指空调主机设备（人为因素除外）。质量保修期从中央空调设备安装完毕并试正常运行之日起计算，保修期为 月。

　　保修期内因甲方工作人员操作失误及甲方其他人为因素导致中央空调设施设备出现事故，乙方只提供免费维修义务，所需更换的材料费用由甲方承担。

　　第六条 甲方的权利义务：

　　1、甲方在乙方进入场地前三日内提供施工所需的场地；

　　2、甲方向乙方免费提供施工所需用水、电、热力、电讯等施工条件，并保证乙方施工期间的正常合理需要；

　　3、甲方协调施工场地内各交叉作业施工单位之间的关系，保证乙方按合同约定顺利施工，如因甲方不能及时有效协调各交叉作业施工单位之间的关系，导致乙方不能施工的，工期顺延；

　　4、甲方应在本合同生效后，在具备安装空调设施条件下，提前7日内书面通知乙方进入工地施工；

　　5、甲方指派 为施工现场甲方施工代表，其职权为代表甲方传达相关指令、通知；办理施工过程中的经济签证、变更设计；签署施工过程中相关工程进度表；协调本工程现场及外部关系，以及其他代表甲方的事项等，如 不在施工现场，甲方同意由 、 签署乙方提供的与施工相关的资料、文件、通知、工程进度表等，协调本工程现场及外部关系；

　　6、甲方应对乙方提供的中央空调施工图纸及预算清单等进行审核，并书面予以确认，并向乙方进行技术交底；

　　7、工程未经验收，甲方提前使用或擅自动用设备，由此而发生的质量问题，经济损失由甲方承担责任。

　　8、甲方在施工现场免费提供临时库房，用于乙方材料及设备存放。

　　9、乙方在空调系统安装完毕后通知甲方，甲方应在接到乙方的通知后十五日内组织人员对空调系统进行调试验收，逾期不进行调试验收的，视为乙方的空调系统调试验收合格。

　　第七条 乙方权利义务;

　　1、严格按照施工图纸及设计使用要求进行施工；

　　2、乙方施工完毕交付甲方全套的设备资料、并负责免费培

　　训业主指定的操作人员，达到熟练上岗操作；

　　3、施工现场文明施工、挂牌上岗、着装整齐；

　　4、如果施工过程中甲方要求除合同以外的其它施工项目内容，按合同单价或经济签证增加的工程量支付给乙方相应工程款项；

　　5、乙方进场后须听从甲方的合理安排，接收业主管理的监督，进场的各种手续需备齐。

　　第八条 由于以下原因造成工期延误，工期相应顺延：

　　1、 甲方不能按本合同条款的约定提供开工条件；

　　2、 工程量变化和设计变更；

　　3、 一周内，非乙方原因停水、停电、停气造成停工累计超过8小时；

　　4、 工程款未按时支付

　　5、 不可抗力；

　　6、 其他非乙方原因的停工。

　　乙方在以上情况发生后3日内，将延误的内容和因此发生的 追加合同价款向甲方或甲方代表提出报告，甲方或甲方代表收到报告后3日内予以确认、答复，逾期不予答复，乙方可视为延期及要求已被确认。

　　第九条 设计变更

　　1、 甲方变更设计，应在该项工程施工前15天通知乙方；

　　2、 对于乙方已经施工的工程，因甲方设计变更造成乙方 材料、设备积压，甲方应全额承担乙方因设计变更造成的积压材料、设备款项。由于甲方设计变更造成乙方返工，工期相应顺延，因返工所需的材料、设备、人工费、运费等应全额追加为合同价款，因此给乙方造成的损失，由甲方承担。

　　3、 所有设计变更，双方均应办理变更洽商签证。

　　第十条 违约责任

　　1、 甲方应按本合同约定的期限足额支付相应的工程款 项，如逾期支付，每逾期一天按该期应付款项总额万分之五承担违约金。

　　2、如因甲方原因造成工程中途停工或使用功能变更，甲方应按 元/天支付乙方停工费用；如需乙方返工，甲方应以经济签证的方式另行核算工作量并增加工程价款；如给乙方造成材料设备倒运，甲方应支付相关的运输费用。

　　3、本合同约定的空调安装施工项目，未经乙方安装调试完毕并达到正常运行时，甲方或甲方工作人员提前使用或擅自动用设备，导致发生质量问题，甲方应对该损失承担全部责任。

　　4、乙方如不能按本协议约定的期限内完工，应按剩余工程价款总额日万分之五承担违约金。

　　5、本合同生效后，因甲方原因导致本合同不能履行或不能 全部履行的，乙方有权单方面解除本合同，甲方应按本合同价款总额30%承担违约金。

　　6、本合同生效后，甲方在 个月内不通知乙方进场施工，视为甲方不履行本合同，甲方应按本合同价款总额30%承担违约金。

　　第十一条 因发生不可抗力因素导致工程无法按时完工，甲乙双方不承担违约责任，双方就后续事宜协商处理。

　　第十二条 解决合同纠纷的方式：执行本合同发生争议，由当事人双方协商解决，如协商不成，可提交乙方所在地人民法院管辖。

　　第十三条、本合同未尽事宜，双方可通过签订补充协议的方式予以完善，补充协议与本合同具有同等法律效力。

　　第十四条 本合同自双方签字盖章之日起成立，自乙方收到甲方支付的首付款后具有法律效力。本合同一式肆份，甲乙双方执二份。

　　甲方印章： 乙方印章：

　　甲方负责人： 乙方负责人：

　　联系方式： 联系方式：

　　签订日期： 年 月 日 签订日期： 年 月 日

　　空调销售及安装合同 5

　　购买方： (以下简称甲方) ，地址：

　　销售方： (以下简称乙方) ，地址：

　　根据《中华人民共和国合同法》和其他相关法律法规之规定，甲乙双方本着自愿、*等、互利、诚实、信用的原则，就甲方向乙方购买 格力 空调一批，并由乙方负责安装调试开通，经协商一致签订如下合同共同遵守：

　　一：地址、型号、数量、价款如下：

　　二：产品质量

　　1、乙方供应的空调产品质量以须符合相关国家标准，并符合国家产品质量法有关标准。

　　2、乙方保证其供应的空调设备为全新的合格产品。乙方承诺所提**品质量符合国家质量法要求。

　　三：交货期限

　　1、空调安装工期和甲方装修同步配套进行。本工程为包括土建和电气施工内容，所涉土建和电气项目由甲方负责与其他专业协调，乙方负责提供技术要求。201 年 月 日前完成空调设备安装调试开通工作。

　　2、合同供货范围包括所有空调设备、技术资料、安装、安装材料等，但在执行合同过程中发现任何漏项或短缺，在发货清单并未列入而且确实是乙方供货范围该有的，并且是满足合同附件对合同设备保证值要求所必须的，均由乙方负责将所缺设备、技术资料、安装、安装材料等补上，且不计入费用。

　　3、空调设备在安装完毕后，乙方同甲方一起进行空调调试运行验收。因空调设备质量问题或安装等原因出现差错，由乙方完全负责。

　　4、空调的安装调试由乙方负责，甲方要免费提供空调安装过程中水、电等必要条件及其他相应配套措施。

　　四：交货地址

　　1、甲方指定地点五：验收方法

　　1、货物到达目的地后，双方根据装箱单对货物的包装、外观和数量进行清点检验。如发现任何不符之处经双方代表确认属乙方责任后，由乙方处理解决。此次验收仅对货物的包装、外观和数量进行检验，最终质量以甲方验收合格为准。

　　2、安装调试后对空调设备运行性能进行验收，以空调连续稳定正常运行效果良好为准，由甲方组织各相关方参加，最终结论以各方签字为准。

　　3、在未征得甲方书面同意情况下，乙方不得擅自更换合同设备的主辅材料的品牌、型号等及安装工艺，负否则甲方有权向乙方收取合同金额25%的违约金，并由乙方无偿调换回原来主辅材料的品牌、型号等及安装工艺。

　　六：安全责任

　　由于空调设备安装属于专业技能操作，乙方应派有相应资质技术人员安装。如因安装期间发生的安全事故所产生的法律责任和一切费用由乙方承担。

　　七：付款方式

　　1、签订合同时支付合同总价的30%作为订金，即人民币元( 元 );

　　2、设备到达现场支付合同总价的20%，即人民币(大写)( 元 );

　　3、空调设备安装并调试完毕，经甲方验收合格后支付合同总价的45%，即(人民币) 元(;

　　4、余款5%作为质保金，保修期到期后7天内无息返还;

　　5.、每次付款前乙方必须提供符合甲方所在地税务要求的发票，支付到95%时提供全额发票。

　　八：合同总金额

　　合同总金额人民币(大写) 元( 元 ); 九：违约责任

　　1、乙方未能按照本合同的第三条规定的期限交货并完成安装调试运行，乙方按1000元∕天向甲方支付违约金，同时甲方有权解除合同。

　　2、甲方应按合同约定期限支付乙方工程及设备等款项，若逾期支付，甲方按1000元∕天向乙方支付违约金。

　　3、若乙方提供的空调设备不符合合同质量的规定，乙方应在甲方提出异议十五日内给予无条件免费更换。

　　十：质量保证期

　　1、质量保证期：从验收合格之日起24个月。乙方在接到甲方书面或者电话等其他通知后1个小时内，立即派遣合格维修人员达到甲方所在地维修，直至修复为止。

　　2、空调设备安装调试期间，派专业技术人员对用户免费提供技术指导、培训，直至用户全部掌握运行操作，熟悉日常保养。

　　3、保修期内由于乙方原因造成故障由乙方负责处理，由于甲方操作失误造成故障产生，乙方负责进行排查处理，但相应费用由甲方承担。

　　4、保修期满，免费上门服务只收取配件费用。对同一部件连续出现二次故障的配件，由乙方免费提供直至甲方满意。

　　5、说明书、保修单及相关产品合格证等在竣工验收时乙方交甲方签收。

　　十一：公证费

　　由提出一方承担。

　　十二：解决合同纠纷的方式

　　本合同在履行过程中产生纠纷，由双方协商解决。

　　十三：其他约定条款

　　十四：本合同壹式肆份，双方各持贰份，本合同未尽事宜，由双方另行协商并以书面形式予以补充，补充合同视为本合同不可分割部分与本合同同具法律效力。本合同自双方签字盖章之起生效。

　　甲方(公章)：_________乙方(公章)：_________

　　法定代表人(签字)：_________法定代表人(签字)：_________

　　_________年____月____日_________年____月____日

　　空调销售及安装合同 6

　　甲方：

　　乙方：

　　日期 年 月 日

　　1. 甲方与年月吸顶机(5P) 每台 元人民币。共 台。主机部分 元整。

　　2. 内外主机费用部分包含：安装费、支架费、特种作业费。

　　3. 辅材部分： 内外机铜连接管、十二芯内外机电源线、保温管、打孔、铁螺纹杆、PVC下水管、合计按每米 元人民币。总价依据最后使用总长和单价计算。

　　4. 由于大多数内外机连接管过长，安装调试后必须要加注原厂冷媒以达到正常制冷效果，冷媒每瓶10公斤装 元。最后依据使用总量依据瓶数计算总价。

　　5. 自合同生效之日，甲方需预付所有空调内外机主体部分资金给乙方。

　　6. 乙方确认收到主机款项后负责把所有机器安装完工调试。完成工作量后的三个工作日内由甲方验收确认。

　　7. 甲方验收完成后需支付乙方余下的工程尾款。

　　8. 自空调安装之日起整机保修2年整(自然灾害和人为原因除外)。

　　9. 过保后，由与卖方特定的长虹售后商关系。可享受成本维修这一优惠服务。

　　10. 此合同一式两份，甲、乙双方各持一份。

　　甲方(公章)：_________ 乙方(公章)：_________

　　法定代表人(签字)：_________ 法定代表人(签字)：_________

　　_________年____月____日 _________年____月____日

　　空调销售及安装合同 7

　　买方(以下简称为甲方)：______________

　　住址(送货地点)：____________________

　　联系方式：_________________________

　　卖方(以下简称为乙方)：__________

　　注册地址：_________________________

　　法定代表人：_______________________

　　甲乙双方在*等自愿、协商一致的基础上就买卖空调一事达成如下协议：

　　第一条、甲方以每台________元的价格购买乙方出售的_______立式空调____台，型号为______。

　　第二条、甲乙双方在合同上签字(盖章)后，甲方当下支付全部货款，乙方为甲方出具正式购物发票。

　　第三条、甲方自合同签订后四十八小时内家中留人以备接货和配合装机，并保证所留送货地址和联系方式准确无误。货物送到后，甲方有权检查货物包装有无破损，但不能打开包装。甲方在乙方安装人员没在场的情况下私自打开包装，视为乙方已按合同交货，乙方不再承担任何货物与合同不符的违约责任。本条约定的时间自双方签字之时的下一小时开始计算。

　　第四条、乙方在本合同签订后二十四小时内免费送货到甲方指定的地点，并随机交付使用说明、保修卡等材料。四十八小时内由_______售后的专业人员为乙方免费安装调试。本条约定的时间自双方签字之时的下一小时开始计算。

　　第五条、乙方为甲方免费提供安装所需的空调挂机的支架一副(含膨胀螺丝)、管线四米(超出部分按50元/米收费)。管线如需穿过墙体，乙方为甲方提供打眼服务(如墙体为砖混结构，打眼免费;如墙体为混凝土浇筑结构，按____元/眼收费)。

　　第六条、本协议销售的空调包修期为三年(自空调安装调试合格后的次日开始计算，具体包修说明见随机附送的保修卡)，人为损坏不在包修范围。保修期后终身保修。自空调安装调试合格后的次日起一年之内免费上门维护。

　　第七条、违约责任

　　1.甲方在双方签字后两个小时内没有支付货款，应赔偿乙方全部货款_______%的违约金，并继续履行合同。

　　2.甲方违反本合同第三条的约定没有接收货物，应赔偿乙方全部货款_______%的违约金，乙方有权自主另行选择送货时间。

　　3.甲方提供的送货地址和联系方式不准确导致送错地点或延迟送货，甲方应赔偿乙方因此而造成的.损失。

　　4.乙方在甲方付款后不能出具正式购物发票，甲方有权解除合同，乙方应退还甲方全部货款并支付甲方全部货款_______%的违约金。

　　5.乙方在第四条约定的时间内没有按时送货或没有按时安装，每顺延一小时，乙方支付给甲方10元的违约金，如在48小时内没有送货，只按安装延迟计算违约金(因甲方原因和不可抗力除外)。

　　6.乙方交付的货物与本合同第一条约定的型号不符，乙方负责更换为约定型号的货物，如因此导致送货或安装延迟，按第5项处理。

　　7.乙方交付的货物损坏或安装后不能正常使用，按第6项处理。

　　8.乙方安装人员索要超出第五条约定的费用，甲方有权拒绝支付。

　　9.安装过程中因安装人员的原因造成甲方损失的，乙方照价赔偿。

　　10.乙方在包修期内拒绝上门免费维修，每发生一次乙方应支付给甲方货款_______%的违约金，并赔偿甲方因此而增加的费用。

　　第八条、本合同自甲、乙双方签字之时起生效。

　　第九条、未尽事宜，由甲、乙双方另行协商解决。协商不成按第十条处理。

　　第十条、本合同发生争议后应协商解决，协商不成，任何一方应向甲方住所地法院起诉。

　　第十一条、本合同一式两份，甲乙双方各持一份，具有同等法律效力。

　　甲方(签字)：_______乙方法定代表人(签字)：_______

　　本合同的签订时间为：_______年_______月_______日

　　空调销售及安装合同 8

　　甲方：

　　乙方：

　　根据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》

　　等有关法律、法规的规定，甲乙双方在*等、自愿、协商一致的基础上，就乙方为甲方销售及安装空调设施设备事宜，达成如下协议：

　　第一条、工程项目概况：

　　1．工程名称：

　　2．工程地点：

　　3．承包范围和内容：

　　本工程乙方负责美的中央空调系统的安装、调试达到正常运行标准。

　　4. 工程期限：自乙方进入施工场地后 内完成空调系统的安装调试，并达到正常运行标准。

　　第二条 工程质量要求：

　　本工程达到：《采暖、通风与空调工程施工质量验收规范

　　GB50243一20xx》标准。空调设备满足系统安全使用要求，外形美观，走管、走线合理规范。

　　第三条 工程价款：

　　本合同项下的工程总金额为 元，大写： 元整。该款项以甲方确认的中央空调施工预算清单的内容为依据。在施工、安装、调试过程中因甲方要求增加的工程项目，按双方协商的价款予以结算。

　　第四条 工程价款的支付方式：

　　1、本合同签订的当日，甲方向乙方支付工程价款总额 %的工程款即 元；

　　2、乙方的室内、室外机组进入施工现场当日，甲方向乙方支付工程价总额 %的工程款即元。

　　3、乙方在中央空调设备安装完毕并调试正常运行后，甲方向乙方支付工程价款总额 %的`工程款即 元。

　　第五条 保修条款

　　本合同约定的质量保修范围仅指空调主机设备（人为因素除外）。质量保修期从中央空调设备安装完毕并试正常运行之日起计算，保修期为 月。

　　保修期内因甲方工作人员操作失误及甲方其他人为因素导致中央空调设施设备出现事故，乙方只提供免费维修义务，所需更换的材料费用由甲方承担。

　　第六条 甲方的权利义务：

　　1、甲方在乙方进入场地前三日内提供施工所需的场地；

　　2、甲方向乙方免费提供施工所需用水、电、热力、电讯等施工条件，并保证乙方施工期间的正常合理需要；

　　3、甲方协调施工场地内各交叉作业施工单位之间的关系，保证乙方按合同约定顺利施工，如因甲方不能及时有效协调各交叉作业施工单位之间的关系，导致乙方不能施工的，工期顺延；

　　4、甲方应在本合同生效后，在具备安装空调设施条件下，提前7日内书面通知乙方进入工地施工；

　　5、甲方指派 为施工现场甲方施工代表，其职权为代表甲方传达相关指令、通知；办理施工过程中的经济签证、变更设计；签署施工过程中相关工程进度表；协调本工程现场及外部关系，以及其他代表甲方的事项等，如 不在施工现场，甲方同意由 、 签署乙方提供的与施工相关的资料、文件、通知、工程进度表等，协调本工程现场及外部关系；

　　6、甲方应对乙方提供的中央空调施工图纸及预算清单等进行审核，并书面予以确认，并向乙方进行技术交底；

　　7、工程未经验收，甲方提前使用或擅自动用设备，由此而发生的质量问题，经济损失由甲方承担责任。

　　8、甲方在施工现场免费提供临时库房，用于乙方材料及设备存放。

　　9、乙方在空调系统安装完毕后通知甲方，甲方应在接到乙方的通知后十五日内组织人员对空调系统进行调试验收，逾期不进行调试验收的，视为乙方的空调系统调试验收合格。

　　第七条 乙方权利义务;

　　1、严格按照施工图纸及设计使用要求进行施工；

　　2、乙方施工完毕交付甲方全套的设备资料、并负责免费培

　　训业主指定的操作人员，达到熟练上岗操作；

　　3、施工现场文明施工、挂牌上岗、着装整齐；

　　4、如果施工过程中甲方要求除合同以外的其它施工项目内容，按合同单价或经济签证增加的工程量支付给乙方相应工程款项；

　　5、乙方进场后须听从甲方的合理安排，接收业主管理的监督，进场的各种手续需备齐。

　　第八条 由于以下原因造成工期延误，工期相应顺延：

　　1、 甲方不能按本合同条款的约定提供开工条件；

　　2、 工程量变化和设计变更；

　　3、 一周内，非乙方原因停水、停电、停气造成停工累计超过8小时；

　　4、 工程款未按时支付

　　5、 不可抗力；

　　6、 其他非乙方原因的停工。

　　乙方在以上情况发生后3日内，将延误的内容和因此发生的 追加合同价款向甲方或甲方代表提出报告，甲方或甲方代表收到报告后3日内予以确认、答复，逾期不予答复，乙方可视为延期及要求已被确认。

　　第九条 设计变更

　　1、 甲方变更设计，应在该项工程施工前15天通知乙方；

　　2、 对于乙方已经施工的工程，因甲方设计变更造成乙方 材料、设备积压，甲方应全额承担乙方因设计变更造成的积压材料、设备款项。由于甲方设计变更造成乙方返工，工期相应顺延，因返工所需的材料、设备、人工费、运费等应全额追加为合同价款，因此给乙方造成的损失，由甲方承担。

　　3、 所有设计变更，双方均应办理变更洽商签证。

　　第十条 违约责任

　　1、 甲方应按本合同约定的期限足额支付相应的工程款 项，如逾期支付，每逾期一天按该期应付款项总额万分之五承担违约金。

　　2、如因甲方原因造成工程中途停工或使用功能变更，甲方应按 元/天支付乙方停工费用；如需乙方返工，甲方应以经济签证的方式另行核算工作量并增加工程价款；如给乙方造成材料设备倒运，甲方应支付相关的运输费用。

　　3、本合同约定的空调安装施工项目，未经乙方安装调试完毕并达到正常运行时，甲方或甲方工作人员提前使用或擅自动用设备，导致发生质量问题，甲方应对该损失承担全部责任。

　　4、乙方如不能按本协议约定的期限内完工，应按剩余工程价款总额日万分之五承担违约金。

　　5、本合同生效后，因甲方原因导致本合同不能履行或不能 全部履行的，乙方有权单方面解除本合同，甲方应按本合同价款总额30%承担违约金。

　　6、本合同生效后，甲方在 个月内不通知乙方进场施工，视为甲方不履行本合同，甲方应按本合同价款总额30%承担违约金。

　　第十一条 因发生不可抗力因素导致工程无法按时完工，甲乙双方不承担违约责任，双方就后续事宜协商处理。

　　第十二条 解决合同纠纷的方式：执行本合同发生争议，由当事人双方协商解决，如协商不成，可提交乙方所在地人民法院管辖。

　　第十三条、本合同未尽事宜，双方可通过签订补充协议的方式予以完善，补充协议与本合同具有同等法律效力。

　　第十四条 本合同自双方签字盖章之日起成立，自乙方收到甲方支付的首付款后具有法律效力。本合同一式肆份，甲乙双方执二份。

　　甲方印章： 乙方印章：

　　甲方负责人： 乙方负责人：

　　联系方式： 联系方式：

　　签订日期： 年 月 日 签订日期： 年 月 日

　　空调销售及安装合同 9

　　合同编号：__________

　　签订地点：__________

　　甲方：__________(以下简称甲方)

　　地址：__________

　　电话：__________

　　乙方：__________ (以下简称乙方)

　　地址：__________

　　电话：__________

　　甲乙双方根据诚实信用原则，就乙方向甲方销售、安装和改装中央空调事宜达成协议，为了保障双方的合法权益，签订本合同。

　　一、双方约定

　　乙方根据甲方指定品牌、型号购买并安装中央空调。

　　二、安装工程概况

　　1、工程名称：__________ ;

　　2、工程地点：__________ ;

　　3、工程范围和内容：__________

　　(1)乙方负责空调系统的室内、外机组的安装;

　　(2)冷媒管、水管等空调管道制作安装(管道根据图纸及现场实际情况进行安装)及保温;

　　(3)室内、外机控制线、温控器安装(不含主机电源连接线);

　　(4)风系统制作与安装;

　　(5)系统开机调试。

　　三、合同总价

　　1、销售及安装总造价￥：__________ ________元(大写)：__________ ;

　　2、如遇下列情况，合同总价将相应增加：__________

　　(1)甲方改变设计导致费用增加;

　　(2)非因双方之原因变更设计导致费用增加;

　　(3)非因乙方原因的工程延期而导致的费用增加(如甲方资金未能按时到位、现场不能施工或施工难度增加等);

　　(4)在施工中新增加了工程项目;

　　(5)其它。

　　四、工程期限

　　1、隐蔽工程工期为_______天，自乙方进场之日起计算，整个工期根据装修进度而定。

　　2、实际交工期按照主机开机调试时间计算，风口及温控器的安装固定时间内受装修进度影响不计在内。

　　3、如遇下列情况，由乙方用书面形式通知甲方顺延期限：__________

　　(1)甲方未按照合同约定支付预付款、工程进度款而影响施工进度者;

　　(2)甲方在合同规定开工日期前，未能准备好施工用水、电、施工场地及其他开工条件;

　　(3)发生重大设计变更，如：__________系统布置变更、材料材质变更等;

　　(4)在施工中因停水、停电或其它原因限制施工时间;

　　(5)因电源未引到位影响调试验收的;

　　(6)因遇人力不可抗拒的因素(如台风、水灾、自然原因发生的火灾、地震等)，而影响工程进度;

　　五、材料、设备供应(见附件)

　　六、工程质量、验收、保修及售后服务

　　1、双方一致同意：__________乙方交工时甲方经检验未能提出异议则视为质量符合甲方之要求。若甲方不能及时组织验收，因此导致的一切后果概由甲方承担。

　　2、交工验收中如发现有不符质量要求，需要返工的工程，乙方应与返工。

　　3、已竣工未验收工程，在交工前甲方不得动用，否则视同交验;并承担由此而发生的质量或其它问题。

　　4、保修及售后服务承诺

　　(1)保修期：__________设备部分整机保修期依生产厂家之规定进行保修12个月，压缩机保修三年，从工程调试验收合格之日起计算。

　　(2)甲方应指定人员与乙方进行联系，并将人员名单以书面形式提交给乙方，当联系人变化时甲方应及时将变化结果告诉乙方。

　　(3)在保修期内因系统部分质量、工程质量问题引起的故障，由乙方负责维修，应须更换之零件，费用由乙方负担。因甲方操作失误等人为因素引起的故障，乙方负责排除，费用由甲方负责。

　　(4)说明书、相关产品合格证书、调试验收单等在竣工验收时由乙方交甲方签收。

　　(5)保修期内，甲方需要对工程进行修改时，乙方有权根据修改的工作量收取劳务成本费。

　　(6)乙方负责甲方原有中央空调及承包范围内中央空调两年的维护、保养。

　　(7)保修期内，乙方对甲方每次提出的安装质量问题应在2天内整改，乙方接到甲方电话后1小时内赶到现场，超过时间乙方没有回复，甲方有权另请其它人员负责维修，维修所产生的费用(工价上浮30%)在乙方的质保金内扣除。

　　七、付款方式

　　1、签订合同后当日内，甲方支付乙方预付款式，即人民币大写________元整(小写________元整)，乙方收到此款后开始组织材料设备进场;

　　2、隐蔽工程安装完毕后三日内，甲方支付工程款给乙方即大写________元整(小写________元整);

　　3、安装调试完毕后七日内，甲方支付工程款给乙方(包含增加工程部份)，即大写________元整(小写________元整);

　　4、扣该工程款人民币大写________元整(小写________元整)，作为质保金，以甲方投入使用之日起计算，满两年后20日内退付质保金。

　　八、双方义务

　　1、甲方义务

　　(1)、甲方指定安装位置及要求，提供乙方施工材料存放用地，施工用水、电，包括清除障碍物。甲方负责提供电源到乙方指定位置;

　　(2)甲方应协调乙方与其他专业的配合工作;

　　(3)甲方应与物业协调好乙方施工的有关问题，室外机安装位置和因工程改动需改动建筑结构的地方，应由甲方事先征得物业部的同意，并应在进场施工前办好相关手续，如乙方按照施工方案进行施工的过程中，由于甲方原因致使相关管理部门的干预，被迫停工造成的损失，应由甲方负责;

　　(4)甲方参与工程质量和施工进度的监督;

　　(5)甲方负责主机设备和附属材料的进场验收、工程竣工验收，协助保护好安装后的设备，防止被盗及损坏;

　　(6)在本合同履行过程中，甲方对知悉的乙方商业秘密有保密义务;

　　(7)及时付款义务

　　2、乙方义务

　　(1)乙方在施工过程中，必须严格遵守甲方物业管理制度，必须严格执行安全施工操作规范、防火规定、工艺规范及质量标准;

　　(2)乙方负责设备及附件的购置、运输、加工、制作、安装及交付甲方使用;、

　　(3)乙方需按照双方商定的方案进行安装并保证工程施工质量和施工进度;

　　(4)乙方应保证施工现场的整洁，应做好成品保护及甲方财产保护工作;

　　(5)由于乙方原因造成工程延期或设备损坏，应由乙方负责;

　　(6)在工程施工中发生非乙方原因致工程不能正常进行时，乙方必须立即通知甲方，但不承担因此造成的损失。

　　九、违约责任

　　1、根据公*原则，工程质量不合格的，乙方负责无偿修理。

　　2、甲方未能按照合同约定履行自己的义务，应赔偿乙方因此遭受的实际损失。

　　3、合同规定的合同款项未付清前，乙方所售设备及安装工程的附属材料的所有权归乙方所有，同时乙方有权终止所售设备及安装工程的保修期服务。

　　4、若甲方应付工程款逾期2个月未付，乙方可要求甲方支付应付工程款20%的违约金，继续履行合同并赔偿实际遭受的损失，还可以解除合同并不退已付款且要求赔偿实际遭受的损失。

　　5、签订合同后，若甲乙双方单方毁约，毁约者按合同总价款的20%赔付对方。

　　十、本合同在履行中发生争议时双方应通过友好协商方式解决问题，若协调不成，在合同签订地法院提起诉讼。

　　十一、未尽事宜，双方可签订补充协议，补充协议与本合同具有同等效力。

　　十二、本合同一式两份，甲、乙双方各执一份，具有同等效力。

　　十三、合同附件包括预算清单、工程图纸，为合同不可分割的一部分，与合同同时生效。

　　十四、本合同自甲、乙双方签字、盖章之日起生效，期满后自动失效。

　　甲方(签章)：__________乙方(签章)：__________

　　法人代表：__________法人代表：__________

　　委托代理人：__________委托代表人：__________

　　空调销售及安装合同 10

　　在人们越来越相信法律的社会中，越来越多事情需要用到合同，签订合同能*衡双方当事人的*等地位。那么合同书的格式，你掌握了吗？下面是小编整理的空调销售及安装合同，欢迎大家分享。

　　甲方：____________(以下简称甲方)

　　地址：____________

　　乙方：____________(以下简称乙方)

　　地址：____________

　　根据《中华人民共和国合同法》和其他相关法律法规之规定，甲乙双方本着自愿、*等、互利、诚实、信用的原则，就甲方向乙方购买空调一批，并由乙方负责安装调试开通，经协商一致签订如下合同共同遵守：

　　一、标的名称、型号、产地、数量、价款如下(详细见附表)：

　　二、产品质量

　　1、乙方供应的空调产品质量以空调的样品和说明书的技术数据为标准，质量必须符合相关国家标准，并符合国家产品质量法有关标准。

　　2、乙方保证其供应的空调设备为全新的合格产品，乙方承诺所提供的产品质量符合国家质量法要求。

　　三、交货期限

　　1、空调安装工期和甲方装修同步配套进行。本工程未包括土建和电气施工内容，所涉及土建和电气项目由甲方负责与其他专业协调。乙方负责提供技术要求，201年月日前完成空调设备安装调试开通工作。

　　2、合同供货范围包括所有空调设备、技术资料、安装、安装材料等，但在执行合同过程中发现任何漏项或短缺，在发货清单并未列入而且确实是乙方供货范围该有的，并且是满足合同附*对合同设备保证值要求所必须的，均由乙方负责将所缺设备、技术资料、安装、安装材料等补上，且不计入费用。

　　3、空调设备在安装完毕后，乙方通知甲方一起进行空调调试运行验收，因空调设备质量问题或安装等原因出现差错，由乙方完全负责。

　　4、空调的安装调试由乙方负责，甲方要免费提供空调安装过程中水、电等必要条件及其他相应配套措施。

　　四、交货地址

　　甲方指定地址

　　五、验收方式

　　1、货物到达目的地后，双方根据装箱单对货物的包装、外观和数量进行清点检验。如发现任何不符之处经双方代表确认属乙方责任后，由乙方处理解决。此次验收仅对货物的包装、外观和数量进行检验。

　　2、安装调试后对空调设备运行性能进行验收，以空调连续稳定正常运行效果良好为准。

　　六、安全责任

　　由于空调设备安装属于专业技能操作，乙方应派相应资质技术人员安装。如因安装期间发生的安全事故所产生的法律责任和一切费用由乙方承担。

　　七、付款方式

　　1、签订合同时支付合同的作为订金，即人民币(大写____________)(￥____________元);

　　2、设备到达现场支付合同的，即人民币(大写____________)(￥____________元);

　　3、空调设备安装并调试完毕，经甲方验收合格后支付合同剩余的'，即人民币(大写____________)(￥____________元)。

　　八、合同总金额

　　合同总金额人民币(大写____________)(￥____________元)。

　　九、违约责任

　　1、乙方由于自身原因未能按照本合同的第三条规定的期限交货并完成安装调试运行，乙方按100元/天向甲方支付违约金，同时甲方有权解除合同。

　　2、甲方应按合同约定期限支付乙方设备、工程及材料等款项，若逾期支付，甲方按100元/天向乙方支付违约金。

　　3、若乙方提供的空调设备不符合合同质量的规定，乙方应在甲方提出异议十五日内给予无条件免费更换。

　　十、质量保证期

　　1、质量保证期：从验收合格之日起24个月，乙方在接到甲方书面或电话等其他通知后24小时内，立即派遣合格维修人员达到甲方所在地维修，直至修复为止。

　　2、空调设备安装调试期间，派专业技术人员对用户免费提供技术指导、培训，直至用户全部掌握运行操作，熟悉日常保养。

　　3、保修期间由于乙方原因造成故障由乙方负责处理，由于甲方操作失误造成故障产生，乙方负责进行排查处理，但相应费用由甲方承担。

　　4、保修期间，免费上门服务只收取配件费用。对同一部件连续出现二次故障的配件，由乙方免费提供直至甲方满意。

　　5、说明书、保修单及相关产品合格证等在竣工验收时乙方交甲方签收。

　　十一、解决合同纠纷的方式

　　本合同在履行过程中产生纠纷，由双方协商解决。若不能协商解决时，应按下列第种方式解决。

　　1、向仲裁委员会申请仲裁。

　　2、向合同履行地人民法院起诉。

　　十二、其他约定条款

　　十三、本合同壹式三份，甲方持一份，乙方持两份，本合同未尽事宜，由双方另行协商并以书面形式予以补充，补充合同视为本合同不可分割部分与本合同同具法律效力。本合同自双方签字盖章之日起生效。

　　甲方(公章)：_________

　　乙方(公章)：_________

　　法定代表人(签字)：_________

　　法定代表人(签字)：_________

　　日期：____________

空调销售安装合同范本10份（扩展9）

——灯具采购安装合同范本5份

　　灯具采购安装合同 1

　　发包人(全称)：

　　承包人(全称)：

　　1.工程概况：

　　工程名称：山东公路技师学院新校区教工单身宿舍路灯采购安装工程工程地点：山东公路技师学院新校区工程内容：新校区教工单身宿舍路灯采购、安装工程立项批准文号：资金情况：自筹资金

　　2.工程承包范围：

　　承包范围：本项目为路灯等照明灯具的采购、调试与安装、移装，电缆电线敷设，灯座基础制作、安装及相配套的设施施工工程。(具体详见施工图及工程量清单)。

　　3.合同工期：

　　开工日期：年月日

　　竣工日期：年月日

　　合同工期总日历天数30天

　　4.质量标准工程质量标准：工程质量目标为合格。符合《城市道路照明设计标准CJJ45-20xx》、《城市道路照明工程施工及验收规程CJJ89-20xx》等国家工程质量验收规范的要求。

　　5.合同价款

　　金额(大写)：贰拾叁万玖仟壹佰捌拾柒元(人民币)

　　6.合同生效

　　6.1合同订立时间：

　　6.2合同订立地点：山东公路技师学院

　　6.3本合同双方约定之日起生效。

　　7.材料的采购、安装与验收问题。

　　7.1直接由承包人采购的材料，必须采用正规厂家的合格国标产品(材质为中高档)，必须保证质量，附有材质证明、进货厂家、合格证、化验单、质量证明及价格，并且要得到监理工程师、发包人的检查验收和书面认定。若承包人供应的材料检测不合格，达不到项目质量要求，发包人有权另行指定材料供应商。

　　7.2施工期间，承包人采购的各类货物需符合承包人投标文件，发包人与监理公司指定相关人员对承包人采购的主要货物进行现场检验，材料入库时需由四方共同验收，签证备案。对未签字验收的材料，发包人不予认可。

　　7.3商品运至发包人施工地点后，由承包人负责安装调试，安装期间发包人、现场监理人员可随时对现场进行检查，如发现不合格产品承包人需无条件更换，安装所需一切配件、耗材全部由承包人负责。安装调试等相关费用已包含在清单单价中，发包人不再额外支付费用。

　　7.4承包人负责调试设备，调试完成后向发包人、监理单位提出验收申请，并向发包人提供使用说明、相关资料及培训服务，同时有义务向发包人提供日常巡检服务。

　　7.5安全文明施工。承包人加强施工现场安全施工管理，项目经理负责该项目安全责任，对施工人员做好安全教育，对所属的施工设备、机具的安全状况进行检查。

　　7.6做好施工现场协调工作

　　项目经理负责与发包人、总包单位、监理公司的组织协调工作，对交叉作业等情况做好充分准备，不得延误、影响总包及其他分包单位正常施工工作。对不服从发包人、监理公司负责人管理的相关人员，发包人有权对其进行撤换，由此对发包人造成的损失由承包人承担。

　　8.质保期及售后服务规定：

　　8.1自项目整体竣工验收合格之日起三年。

　　8.2质保期内所有元件、灯具等因产品质量原因承包人均免费更换。

　　8.3质保期满后可提供终身(有偿)维修保养服务。

　　9.付款方式

　　合同签订后，乙方缴纳壹万元履约保证金(投标保证金转为履约保证金);所有路灯安装完成后，甲方付至已完成工程款的70%，竣工验收合格后付实际已完成工程款的10%，审计结算完成后付实际已完成工程款的15%，剩余5%作为质保金，使用三年后无质量问题一次性无息付清。当承包人出现下列情况时，发包人可缓付工程款。

　　①工程实际进度滞后约定的计划进度7日以上，承包人无切实措施确保工期的;

　　②工程质量出现严重缺陷的;

　　③施工现场存在安全隐患，承包人不能及时消除隐患的;

　　④不按约定提交竣工资料的;

　　以上情况彻底整改解决后，发包人即恢复正常拨款，但以上原因给发包人造成的损失，由承包人全额承担。承包人恶意拖欠农民工工资的，发包人有权自承包人工程款中扣除此项费用，直接支付农民工工资。

　　10.违约责任

　　10.1依据鲁政办发[1993]72号文有关规定，因承包人原因不能按合同约定达到质量标准的，应承担总造价5%的违约责任，并承担返修义务直至达到要求的质量标准，返修费用由承包人承担。

　　10.2承包人所供货物不能满足质量要求，或供货物不符合投标样品的规、样式的，发包人有权解除合同，所造成的损失由承包人承担。解除合同后，承包人履约保证金将被没收，当发包人造成的损失大于履约保证金金额时，承包人还应赔偿该差额。

　　10.3发包人无正当理由拒收货物的，应赔偿承包人相应损失。

　　10.4履约合同如发生纠纷，由供需双方协商解决，协商不成向济南市地区法院提起诉讼。

　　11其他事项

　　11.1招标文件及其附件、投标文件及其附件，工程量清单、图纸为本合同的组成部分。

　　11.2解释顺序为本合同、招标文件及附件、投标文件及附件。

　　发包人：(公章)

　　住所：

　　法定代表人：

　　委托代理人：

　　电话：

　　传真：

　　开户银行：

　　帐号：

　　邮政编码：

　　承包人：(公章)

　　住所：

　　法定代表人：

　　委托代理人：

　　电话：

　　传真：

　　开户银行：

　　帐号：

　　邮政编码：

　　灯具采购安装合同 2

　　甲方(采购方)：(以下简称甲方)

　　乙方(供应方)：(以下简称乙方)

　　甲方由于西安市东二环金花新都会1201、1202、1203办公室项目装修的需要，现需从乙方处采购灯具材料。根据《中华人民共和国合同法》及其他有关法律、法规的规定，遵循*等、自愿、公开和诚实信用的原则，经甲乙双方协商一致，订立本合同。

　　第一条.产品内容

　　注：产品单价固定，数量为暂估量，最终结算数量以现场收料人员签收的票据作为结算依据。

　　第二条付款方式

　　1、本合同正式生效后，甲方支付给乙方合同总价款的30%作为预付款;即人民币。

　　2、货到现场支付总货款的70%;即人民币

　　第三条.质量标准

　　本合同所订产品必须为符合本合同的全新设备，乙方须按技术要求提**品，保证所提**品不受损坏。

　　第四条.交(提)货方式及验收

　　1、乙方必须按甲方要求运抵卸货地点，否则，甲方有权拒收货物;

　　2、甲方提前 日以书面形式通知乙方备货，乙方按甲方要求时间将货物及时送达至

　　3、产品的包装、供货、运输、卸车等工作及费用由乙方负责，运输途中的毁损、丢失责任由乙方承担;

　　4、未经甲方同意，乙方不得私自随意在现场卸货;

　　5、经现场取样验收合格并填写验收单后视为甲方接收;

　　6、货到现场三 日内如有质量问题，乙方应无条件退货，运输费用及给甲方造成的经济损失由乙方负担。

　　第五条：甲方责任

　　1、甲方应按合同约定的 日期、数额向乙方支付合同价款;

　　2、甲方负责提供符合成品保护要求的现场堆放场地，负责货物到现场后的卸货码放保管工作。如因甲方原因，未提供货物的安全堆放场地造成的货物损失，由甲方负责。

　　第六条：乙方责任

　　1、在本合同约定的供货完成前，乙方单方解除合同或中止供货，视为乙方违约，应赔偿本合同总金额10%给甲方作为违约金。

　　2、乙方应按本合同约定的时间及时将货物运送到现场，如不能按时交货或者交货数量不足，则视为乙方违约，乙方应承担因此产生的直接损失。

　　3、如发现产品品种、规格、质量等不符合本合同规定时，由乙方负责包退、包换，并承担该批不合格产品的退货费用。由于上述原因延误交货时间，每逾期一 日，乙方应按逾期交货部分货款总值的___10%___计算向甲方偿付逾期交货的违约金。

　　第七条：产品保修、维修约定

　　1.保修期自工程竣工验收之 日算起，灯具(不含光源)保修期两年;节能灯为1年;

　　2.保修期内乙方免费提供技术支持和培训，凡乙方质量问题，均由乙方负责保修并承担经济责任，

　　3.乙方应保证保修的及时性，在收到甲方的通知后，应及时赶到现场，具体时间如下：

　　1)出现故障，影响居民正常生活的，除人力不可抗拒原因外，乙方在接到通知后8小时候赶到现场并于2小时内完成一般故障的维修;

　　2)其他情况下，乙方在甲方通知后24小时内赶到现场，并于赶到现场之 日起2 日内完成通知所涉及之保修项目，否则，视为认可甲方处理;

　　3)当乙方未按1)、2)条规定时间到场或完成检修的情况下，甲方有权自行或委派他方处理，因此发生的费用由乙方承担;

　　4)乙方保修工作人员应遵循甲方或甲方委托人(物业管理公司)的规章制度，若在户内则应接受业主的监督，并做到现场文明施工，举止文明，工完场清。

　　第八条：合同的解除及变更

　　1、如甲方须变更产品品种、规格、质量、颜色、包装等时，应提前15天与乙方协商解决;

　　2、合同生效后除不可抗力因素外，不得无故解除合同;如因设计变更原因确需解除或变更合同时，要求变更的一方应及时通知对方，对方在接到通知7天内给予答复，预期未答复则视为同意;

　　3、乙方履行合同不符合要求并拒绝更正，或乙方迟延履行合同超过 日的，甲方有权解除合同;

　　4、甲方迟延付款超过 日的，乙方有权解除合同;

　　5、双方协商一致可变更合同，变更和解除合同所造成的损失由提出方承担。

　　第九条：不可抗力

　　1、因不可抗力致使完全不能履行合同的，本合同终止，双方无需承担任何责任，但本合同另有规定的除外;

　　2、合同一方延迟履行合同后发生不可抗力的，不能免除责任;

　　3、本合同所称不可抗力指不可预见、不能避免并不能克服的客观情况，包括战乱、空中飞行物体追落，非甲乙双方责任造成的爆炸、火灾，以及其他自然灾害。

　　第十条：合同生效与终止

　　本合同自双方签章之 日起生效，到乙方将全部订货送齐经甲方验收无误，并按本合同规定将货款结算以后终止。

　　第十一条：争议处理方式

　　凡因本合同引起的或与本合同有关的争议，双方应当协商解决，可以和解或要求主管部门调解。当事人不愿和解、调解或和解、调解不成时，向甲方所在城市有管辖权的人民法院起诉。

　　第十二条：其他约定

　　1、本合同未尽事宜，双方可签订补充协议，本合同与补充协议不一致的地方，以补充协议为准;

　　2、本合同自双方签字或盖章之 日起生效，如不能在同一天签字或盖章，以后签字或盖章一方的签字或盖章 日为合同生效 日;

　　3、本合同一式份，甲方执份，乙方执份，具有同等法律效力。

　　甲方：(盖章)乙方：(盖章)

　　负责人：负责人：

　　电话：电话：

　　开户银行:开户银行:

　　账号:账号:

　　日期: 日期:

　　灯具采购安装合同 3

　　合同编号：

　　签订地点：

　　发包方：（以下简称“甲方”）

　　承包方：（以下简称“乙方”）

　　依照《中华人民共和国合同法》及其他有关法律、行政法规，遵循*等、自愿和诚实信用的原则，甲乙双方就订立此合同，以资共同遵守。

　　一、 合同内容的'金额：见附件清单。

　　二、 交货时间、地点、方式：

　　交货安装地点为：

　　三、 付款方式：

　　1、合同签订后

　　2、月天内付款

　　3、工程全部完工后

　　四、 工程要求

　　工程质保期：  （从工程完工开始算）不扣质保金。

　　五、 验收

　　1、 合同灯具安装且启用后，乙方向甲方填写《工程竣工报验单》，验收期为乙方填写《工程竣工报验单》后三天内；

　　2、 验收合格后，甲方在《工程竣工报验单》上签字及加盖单位印章。如甲方无正当理由而拖延验收或不验收，超过本合同验收期的，则视为合同产品及安装已通过甲方验收合格。

　　六、 乙方应履行的责任

　　1、 乙方按时安装合同产品，并保证工程质量；

　　2、 乙方免费补正、补齐包装或运输或安装过程中造成产品品种、型号、规格、质量不符或损坏、遗失；

　　3、 工程质保期内有质量问题（不可抗拒除外），乙方无偿维修。

　　七、 甲方应履行责任

　　1、 甲方违反合同规定拒绝接受货物及安装的，应承担因此给乙方造成的损失；

　　2、 甲方应按合同规定准时向乙方支付合同货款；

　　3、 产品运抵达交货地点后，甲方应立即派人员对产品进行验收及签收；

　　4、 甲方验收产品时，如发现货物的品种、数量、规格、型号不符，应在到货时间三个工作日内以书面方式向乙方提出异议，以查明产品缺损原因。乙方不承担任何超期的诸如以上问题的异议。

　　5、 产品保质期内，甲方应承担其责任及疏忽所造成的损失。

　　八、 违约责任

　　违约方向守约方支付合同总价5‰每天的违约金。

　　九、 不可抗力

　　任何一方由于不可抗力原因不能屣行合同时，应在不可抗力事件结束后十日内向双方通报，以减轻可能给对方造成的损失，在取得不可抗力证明后，允许延期履行，部分履行或者不履行合同，并根据情况可部分或全部免予承担违约责任。

　　十、 产品所有权

　　甲方未向乙方付清产品货款前，产品所有权属于乙方，其它债权不得与此对抗。

　　十一、合同附件

　　1、xx

　　2、xx

　　3、 经双方签字盖章的产品技术图（与合同配置不符处，以本附件为准）； 甲乙双方营业执照、法人代码证、法人授权委托书； 合同在执行过程中出现的未尽事宜，经双方协商而达成的纪要，与合同具有同等法律效力。

　　十二、争议解决

　　1、xx

　　2、 本合同未作规定的，按照《中华人民共和国合同法》的规定执行； 如双方在合同履行过程中发生任何争议；协商未果，由原告方所在地法院判决。

　　十三、合同生效

　　1、 本合同经甲乙双方签字盖章，且甲方向乙方支付合同预付款后，即行生效；

　　2、xx

　　甲 方： 乙 方：

　　代 表 人： 代 表 人：

　　电话号码： 电话号码：

　　日 期： 日 期：

　　灯具采购安装合同 4

　　甲方：(以下简称甲方)

　　乙方：(以下简称乙方)

　　根据《中华人民共和国合同法》及其他有关法律、行政法规，遵循*等、自愿、公*和诚实信用的原则，甲、乙双方在协商一致的基础上，订立本合同以共同遵守。

　　第一条，标的物单价固定，数量为暂估量，最终结算数量以现场收料人员签收的票据作为结算依据。

　　第二条.质量标准

　　应符合国家强制性标准。

　　第三条.交(提)货方式及验收

　　1.甲方提前 日以书面形式通知乙方备货，乙方按甲方要求时间将货物及时送达至。

　　2.标的物的包装、供货、运输、卸车等工作及费用由乙方负责，运输途中的毁损、灭失责任由乙方承担。

　　3.未经甲方同意，乙方不得私自随意在现场卸货。

　　4.经现场取样验收合格并填写验收单后视为甲方接收。

　　5.货到现场三 日内如有质量问题，乙方应无条件退货，运输费用及给甲方造成的经济损失由乙方负担。

　　第四条.结算及付款

　　第五条.违约责任

　　1、如乙方因所供货物不符合合同要求导致甲方遭受损失，乙方应承担合同总价款5%的违约金，并赔偿给甲方造成的所有经济损失。

　　2、如乙方未按时将货物送到施工现场导致甲方遭受损失，乙方应承担合同总价款2%的违约金，并赔偿给甲方造成的所有经济损失。

　　3、乙方须保障甲方使用其产品时不受到第三方关于侵犯专利权、商标权或工业设计权的指控。任何第三方如果提出侵权指控，由此引起的一切法律责任和费用均由乙方承担。

　　4、甲乙双方特别约定本合同债权不得转让，如违反本约定，除转让行为无效外，违约方应支付另一方合同价款10%的违约金，并赔偿由此给另一方造成的所有经济损失。

　　第六条.合同解除

　　1、乙方履行合同不符合要求并拒绝更正，或乙方迟延履行合同超过 日的，甲方有权解除合同;

　　2、甲方迟延付款超过 日的，乙方有权解除合同;

　　3、因一方违约使合同不能履行，另一方欲终止或解除全部合同，应以书面形式通知违约方，解除合同从书面通知送达对方时生效，如采用邮寄方式送达，双方一致同意按本合同地址发送邮件15 日后视为送达。

　　第七条.不可抗力

　　因不可抗力导致本合同无法履行，双方互不承担责任，任何一方都有权解除合同。所谓不可抗力，是指双方无法预见、无法避免并无法克服的客观情况。

　　第八条.争议解决方式

　　本合同项下发生的争议，由双方当事人协商解决，也可以由当地工商行政管理部门调解;协商或调解不成的，应依法向北京市朝阳区人民法院起诉。

　　第九条.其他

　　1、本合同附件是本合同的组成部分，和本合同具有同等法律效力;

　　2、本合同未尽事宜，双方可签订补充协议，本合同与补充协议不一致的地方，以补充协议为准;

　　3、本合同自双方签字或盖章之 日起生效，如不能在同一天签字或盖章，以后签字或盖章一方的签字或盖章 日为合同生效 日;

　　4、本合同一式份，甲方执份，乙方执份，具有同等法律效力。

　　甲方(公章)：

　　乙方(公章)：

　　___年___月___ 日

　　灯具采购安装合同 5

　　发包人(全称)：

　　承包人(全称)：

　　1.工程概况：

　　工程名称：山东公路技师学院新校区教工单身宿舍路灯采购安装工程工程地点：山东公路技师学院新校区工程内容：新校区教工单身宿舍路灯采购、安装工程立项批准文号：资金情况：自筹资金

　　2.工程承包范围：

　　承包范围：本项目为路灯等照明灯具的采购、调试与安装、移装，电缆电线敷设，灯座基础制作、安装及相配套的设施施工工程。(具体详见施工图及工程量清单)。

　　3.合同工期：

　　开工 日期： 年 月 日

　　竣工 日期： 年 月 日

　　合同工期总 日历天数30天

　　4.质量标准工程质量标准：工程质量目标为合格。符合《城市道路照明设计标准CJJ45-20xx》、《城市道路照明工程施工及验收规程CJJ89-20xx》等国家工程质量验收规范的要求。

　　5.合同价款

　　金额(大写)：贰拾叁万玖仟壹佰捌拾柒元(人民币)

　　6.合同生效

　　6.1合同订立时间：

　　6.2合同订立地点：山东公路技师学院

　　6.3本合同双方约定之 日起生效。

　　7.材料的采购、安装与验收问题。

　　7.1直接由承包人采购的材料，必须采用正规厂家的合格国标产品(材质为中高档)，必须保证质量，附有材质证明、进货厂家、合格证、化验单、质量证明及价格，并且要得到监理工程师、发包人的检查验收和书面认定。若承包人供应的材料检测不合格，达不到项目质量要求，发包人有权另行指定材料供应商。

　　7.2施工期间，承包人采购的各类货物需符合承包人投标文件，发包人与监理公司指定相关人员对承包人采购的主要货物进行现场检验，材料入库时需由四方共同验收，签证备案。对未签字验收的材料，发包人不予认可。

　　7.3商品运至发包人施工地点后，由承包人负责安装调试，安装期间发包人、现场监理人员可随时对现场进行检查，如发现不合格产品承包人需无条件更换，安装所需一切配件、耗材全部由承包人负责。安装调试等相关费用已包含在清单单价中，发包人不再额外支付费用。

　　7.4承包人负责调试设备，调试完成后向发包人、监理单位提出验收申请，并向发包人提供使用说明、相关资料及培训服务，同时有义务向发包人提供 日常巡检服务。

　　7.5安全文明施工。承包人加强施工现场安全施工管理，项目经理负责该项目安全责任，对施工人员做好安全教育，对所属的施工设备、机具的安全状况进行检查。

　　7.6做好施工现场协调工作

　　项目经理负责与发包人、总包单位、监理公司的组织协调工作，对交叉作业等情况做好充分准备，不得延误、影响总包及其他分包单位正常施工工作。对不服从发包人、监理公司负责人管理的相关人员，发包人有权对其进行撤换，由此对发包人造成的损失由承包人承担。

　　8.质保期及售后服务规定：

　　8.1自项目整体竣工验收合格之 日起三年。

　　8.2质保期内所有元件、灯具等因产品质量原因承包人均免费更换。

　　8.3质保期满后可提供终身(有偿)维修保养服务。

　　9.付款方式

　　合同签订后，乙方缴纳壹万元履约保证金(投标保证金转为履约保证金);所有路灯安装完成后，甲方付至已完成工程款的70%，竣工验收合格后付实际已完成工程款的10%，审计结算完成后付实际已完成工程款的15%，剩余5%作为质保金，使用三年后无质量问题一次性无息付清。当承包人出现下列情况时，发包人可缓付工程款。

　　①工程实际进度滞后约定的计划进度7 日以上，承包人无切实措施确保工期的;

　　②工程质量出现严重缺陷的;

　　③施工现场存在安全隐患，承包人不能及时消除隐患的;

　　④不按约定提交竣工资料的;

　　以上情况彻底整改解决后，发包人即恢复正常拨款，但以上原因给发包人造成的损失，由承包人全额承担。承包人恶意拖欠农民工工资的，发包人有权自承包人工程款中扣除此项费用，直接支付农民工工资。

　　10.违约责任

　　10.1依据鲁政办发[1993]72号文有关规定，因承包人原因不能按合同约定达到质量标准的，应承担总造价5%的违约责任，并承担返修义务直至达到要求的质量标准，返修费用由承包人承担。

　　10.2承包人所供货物不能满足质量要求，或供货物不符合投标样品的规、样式的，发包人有权解除合同，所造成的损失由承包人承担。解除合同后，承包人履约保证金将被没收，当发包人造成的损失大于履约保证金金额时，承包人还应赔偿该差额。

　　10.3发包人无正当理由拒收货物的，应赔偿承包人相应损失。

　　10.4履约合同如发生纠纷，由供需双方协商解决，协商不成向济南市地区法院提起诉讼。

　　11其他事项

　　11.1招标文件及其附件、投标文件及其附件，工程量清单、图纸为本合同的组成部分。

　　11.2解释顺序为本合同、招标文件及附件、投标文件及附件。

　　发包人：(公章)承包人：(公章)

　　住所：住所：

　　法定代表人：法定代表人：

　　委托代理人：委托代理人：

　　电话：电话：

　　传真：传真：

　　开户银行：开户银行：

　　帐号：帐号：

　　邮政编码：邮政编码：

空调销售安装合同范本10份（扩展10）

——空调销售职责汇总五篇

　　空调销售职责 1

　　岗位职责:

　　1、针对家用中央空调安装管理软件的功能,完善业务支持。

　　2、针对渠道制定相应的软件推广规划。

　　3、负责面向家用多联机市场,完成软件的推广及反馈收集。

　　4、负责配合软件开发部门,完成软件的迭代优化。

　　任职要求:

　　1、具备家用多联机的销售经验。

　　2、熟悉家用中央空调从客户下单到进场安装,以及交付验收全流程。

　　3、3年以上工作经验。

　　4、有渠道工作经验者及渠道资源者优先。

　　空调销售职责 2

　　岗位职责:

　　1、在杭州线下和天猫、京东*台从事家居舒适系统(中央空调、地暖、净水、新风,全屋大家电等)整体解决方案的咨询与销售;

　　2、线上组织全国各地的楼盘团购活动(微信,qq);

　　3、线上各大家装装修论坛发帖引流客户,促成销售;

　　4、线上发起与各大装修公司的合作,建立长期战略合作;

　　5、通过其他线上渠道(微博等),引流到天猫店铺,促成销售。

　　任职要求:

　　1、暖通、空调、制冷或其他相关工程类专业者优先;

　　2、有家装做小区活动策划经验者优先;

　　3、一年以上相关行业销售工作经验;

　　4、抗压能力强,有从事销售工作的主观意愿,肯吃苦耐劳;

　　5、良好的沟通协调能力及团队合作能力;

　　6、有一定的机电工程、中央空调,地暖类工程销售管理、安装、维修经验的优先录用。

　　空调销售职责 3

　　1、开拓新客户，增加渠道销售范围;

　　2、根据公司营销计划，完成公司销售指标;

　　3、维护客户关系以及客户间的长期合作计划。

　　4、开发二级经销商、维护经销商，提高分销商销售能力;

　　5、培训经销商、帮助分销商与装潢公司、楼盘、物业等合作;

　　6、组织各项推广活动:展会，小区推广;

　　7、做好出货等相关事宜

　　空调销售职责 4

　　职责描述:

　　1、负责本市场内的客户开发与铺市;

　　2、负责本市场内的渠道建设与拓展;

　　3、维护客户并推动销售额的增长;

　　4、及时反馈市场信息,与其他相关部门及时沟通;

　　5、完成上级领导临时交给的工作任务

　　任职要求:

　　1、有一定的家装建材,家用或商用中央空调销售工作经验优先;

　　2、专业学历不限;

　　3、性格外向、反应敏捷、表达能力强,具有较强的沟通能力及交际技巧,具有亲和力;

　　空调销售职责 5

　　工作职责:

　　- 负责公司指定行业和区域内的机房专用空调产品的销售;

　　- 开发新客户，开发经销商

　　- 负责相关设计院的联络;

　　- 负责开发新的销售渠道。

　　职位要求:

　　- 大专以上学历， 电子或暖通专业优先;

　　- 1年以上工作经验，计算机、通信或暖通行业相关工作经验优先;

　　- 具有机房设备、空调的销售经验者优先考虑;

　　- 有良好的沟通能力和团队协作能力。