土石方工程分包合同菁选

土石方工程分包合同

　　在当今不断发展的世界，随时随地，各种场景都有可能使用到合同，签订合同能促使双方规范地承诺和履行合作。你知道合同的主要内容是什么吗？下面是小编为大家整理的土石方工程分包合同，希望能够帮助到大家。

土石方工程分包合同1

　　发包方：_________（甲方）：

　　承包方：_________（乙方）

　　我施工单位承建的世行项目枣庄洼地治理薛城一期东泥河河道疏浚工程，根据施工需要，决定将埠岭村南小桥以东至埠岭村东小桥以南计米标段进行分包。经我公司考察，由乙方承包该分包施工任务。为明确双方的责任、权利和义务，根据《中华人民共和国合同法》和《建筑安装工程承包合同条例》以及甲方与业主签订的总承包合同的原则和规定，结合本工程的具体情况，经双方友好协商，达成如下协议：

　　第1条：工程概况：

　　1·1工程名称：世行项目枣庄洼地治理薛城一期东泥河道疏浚工程米段。

　　1·2工程地点：东泥河上游段埠岭村南小桥至村东小桥，全长米

　　1·3工程范围：本工程范围内的所有土方河道清淤、挖方、疏浚清理。

　　1·4承包方式：工程全包干。

　　1·5工期：天。

　　1·5·1开工日期：20xx年___月___日。

　　1·5·2完成日期：20xx年___月___日。

　　1·5·3总日历日期：

　　以上工期为确保总工期，乙方必须根据现场实际情况及工作量安排好机械台班数量及运输力量。

　　1·6工程质量等级

　　1·6·1工程质量应达到国家计量检验评定标准的优良等级，同时接受甲方质量保证体系的所有规定和要求。

　　1·7工程造价

　　1·7·1单价3·4元/m3，该单价包括清淤、挖方、河道刷坡，河道做堤后多余土合理堆放。（河道做堤由甲方负责）

　　1·7·。2此价款已包括土方所用机械、人工等，并包括物价变动及政策性调价因素的费用，按合同工期要求及相关工期指令而发生的施工费用，以及满足当地因各种原因所发生的各种费用，直至施工完毕后交给甲方。

　　1·7·3如果乙方不能按照合同期限和甲方要求将工程全部做完，由甲方按1·7元/m3进行结算，原单价作废。合同终止。并承担由此给甲方造成的一切经济损失。

　　1·7·4计量方式和验收

　　土方的数量按实际方量计算（即：根据甲乙双方现场对原始地貌的抄测和设计尺寸及现场实际情况进行决算）。

　　第2条工程采用的标准规范及质量要求

　　2·1按《水利工程量清单计价规范》（GP5050501—20xx）《建筑地基基础工程施工质量验收规范》（GB50502——20xx0）要求组织施工及验收。

　　2·2质量要求：该分项目工程应达到国家质量评定优良标准。

　　第3条双方责任

　　3·1甲方责任

　　3·1·1检查施工进度计划完成情况。

　　3·1·2按合同条款支付工程款项。

　　3·1·3协调乙方与其它专业之间在进度、施工质量、交叉施工、相互配合、文明及安全施工方面的相互关系。

　　3·1·4组织分项工程验收。

　　3·1·5甲方有权要求乙方辞退甲方为其能力或行为已不能胜任本分项内相关工作的乙方的任何成员。

　　3·2乙方责任

　　3·2·1提供进场施工必备的有关资料和文件，证明其有能力承接工程资质的有关材料。

　　3·2·2组织能胜任该工程的项目管理班子和操作熟悉的作业人员，进场前乙方应向甲方附报指派为乙方驻工地代表负责人，指派为专职质安员，监督施工过程中的不规范行为，并接受业主、监理和项目部质量和安全等一切管理。

　　3·2·3执行甲方签发的技术质量指令，按甲方审定批准的设计图纸、施工方案及本合同的要求组织施工，确保按合同工期和质量要求完成所承担的工程。

　　3·2·4严格遵守甲方制定的承包管理办法、规定及各项现场管理制度。接受**有关部门及业主、监理和甲方的监督检查。

　　3·2·5服从甲方统一调度管理。

　　3·2·6施工现场内，工程竣工交验前，乙方应配合专门的管理人员及相应的管理措施对自己的机械设备、材料物质等加强管理。如损失或被损坏，由乙方自行负责。

　　3·2·7乙方应为甲方指定的其它乙方或业主指定分包的工作提供一切合理的方便，

　　3·2·8自行负责处理当地村民及地方的协调关系并服从甲方统一协调。承担因该工程应承担的一切社会和地方责任。不得因当地村民等各种原因提出除业主同意以外的任何经济索赔。

　　第四条发生以下情况工期可顺延

　　4·1业主更改设计导致中断施工。

　　4·2如遇地质变化，审察报告与设计不符合而造成施工中断者。

　　4·3因天灾或人力不可能抗拒的原因被迫停工。

　　第五条工程付款方式

　　工程完工后经验收合格，双方在七日内办完结算。汇总上报业主计量款，工程款到位后5天内（除业主正常扣留质保金外）其余款项一次付清。

　　第六条完工结算

　　6·1乙方提交结算报告时间为验收后五天内。

　　6·2甲方批准结算的时间为收到乙方结算后天五内审核完毕。

　　第七条安全施工

　　7·1乙方应严格执行安全操作规程，对进场人员进行必要的安全教育和安全技术交底工作，遵守甲方制定的关于安全生产的规章制度。

　　7·2乙方应做好作业区域的安全防护，作业人员的人身安全防护工作。

　　7·3乙方应指派足够的负责安全的专兼职工作人员专门处理安全及防止人员在乙方分区域的人身安全事故方面的问题。进入乙方作业区的所有人员（含来自甲方或其它乙方人员）违反了文明及安全方面的规定，均应接受按规定的处罚，此类处罚甲方认同。乙方制定的安全人员应能胜任此项工作，并有权执行各种指示及采取防止事故发生的`预防措施。

　　7·4乙方应对甲方为对工程安全而设置的标志、指令、警牌、护栏、盖板、安全网板等做好保护并进行必要的加强维护。

　　7·5由于非甲方的原因造成自身或他人的安全事故，责任和费用由乙方自行处理和承担。

　　7·6乙方承包此工程式为大包干，在施工中（包括转运）所发生的一切伤病、残、亡等，甲方概不负责，由乙方承担一切经济责任和法律责任。

　　第八条文明施工

　　8·1乙方必要的生产场地仅限于指定的区域进行，乙方的生活住宿问题在场外自行解决，作业区域及场内严禁生火煮饭及人员住宿。

　　8·2过程产品的保护和最终产品在验收前的成品保护工作由乙方负责。

　　8·3乙方在其施工区域摆放的机械设备必须整齐。保持清洁有序的施工场地。讲究卫生，不准随地大、小便。执行甲方有关管理规定，乙方文明施工达不到甲方的要求，甲方有权予以处罚。如乙方不能执行有关文明施工的内容，甲方有权安排他人整改，发生的费用由乙方承担。

　　第九条转让与分包

　　本合同不得转让，未经甲方许可，本合同工程的任何一部，乙方不得另行转包或分包。

　　第十条违约及处理

　　10·1甲方不能及时发出必要指令、确认，不按合同的约定履行其义务，支付款项及发生其它使用合同无法履行的行为，应承担违约，相应顺延工期，并按本合同有关条款承担责任和费用。

　　10·2乙方不能按合同工期完工，施工质量达不到本合同的质量要求，或发生其它使合同无法履行的行为，乙方承担违约责任，赔偿因其违约给甲方造成的全部直接损失。

　　10·3除双方另行协议终止合同，或因乙方违约使合同无法履行外，违约方承担上述责任后应继续履行合同。

　　10·4因一方违约不能履行，另一方欲中途终止或解除全部合同，应提前二天通知违约方后，方可终止或解除合同，由违约方承担违约责任和费用，以上违约按违约金额的10%计算。

　　10·5乙方工期违约责任：乙方如不按合同工期（包括顺延工期）交工：逾期每天罚款1000元，此款在乙方的承包费中扣出。赔偿甲方各种损失（包括甲方内部的损失及来自业主方的全部罚款）。

　　10·6乙方质量违约责任：如乙方在工程完工验收时达不到合同约定的质量标准的要求，则甲方在付款中扣留承包价款的10%的费用，直至到整体工程质量等级核定前达到优良标准后方可退回给乙方。

　　10·7若乙方在施工阶段，用机械设备或组织不到位。甲方有权清退乙方，并按排其他土石方施工队伍进场，因此造成的费用增加和损失由乙方承担。

　　第十一条争议解决方式

　　11·1本合同履行过程中发生纠纷时以协商的形式解决。协商不成时，可向有关仲裁机构申请仲裁解决。

　　第十二条其它事项

　　本合同双方签订，双方签字盖章后生效。至工程完工验收和完工结算后付清工程款后自行失效。本合同一式二份，双方各执一份。

　　甲方（公章）：_________乙方（公章）：_________

　　法定代表人（签字）：_________法定代表人（签字）：_________

　　_________年____月____日_________年____月____日

土石方工程分包合同2

　　因甲方承建的某立交工程的施工需要，决定将该工程的土石方挖运分项工程进行分包.由乙方承包该分包施工任务.为明确双方的责任，权利和义务，根据《中华人民共和国经济合同法》和《建筑安装工程承包合同条例》以及甲方与业主签订的总包合同的原则和规定，结合本工程的具体情况，经双方友好协商，达成如下协议:

　　第1条:工程概况:

　　1.1工程名称:

　　1.2工程范围:本工程范围内的所有土石工程(包括所用的机械).

　　1.3承包方式:土方工程全包干

　　1.4工期:

　　1.5工程质量等级：工程质量应达到国家质量检验评定标准的优良等级，同时接受甲方gb/t19002(iso9002)质量保证体系的有规定和要求.

　　1.6工程造价

　　第2条 图纸及资料

　　2.1乙方施工作图(或大样图/施工方案/质量保证措施)提供日期:

　　2.2甲方审定日期: (提供份数: 份)

　　第3条 工程采用的标准规范及质量要求

　　3.1按《建筑工程施工规范及验收规范》(jgj73-91)要求组织施工及验收.

　　3.2质量要求:该分项工程应达到国家质量评定优良标准.

　　第4条 双方责任

　　4.1甲方责任

　　4.1.1检查施工进度计划完成情况.

　　4.1.2为乙方解决施工现场所需的用水，用电接口.

　　4.1.3按合同条款支付工程款项.

　　4.1.4协调乙方与其它专业之间在进度，施工质量，交叉施工，相互配合，文明及安全施工方面的相互关系.

　　4.1.5组织分项工程验收.

　　4.1.6甲方有权要求乙方辞退甲方为其能力或行为已不能胜任本分项内相关工作的乙方的任何成员.

　　4.2乙方责任

　　4.2.1提供进场施工必备的有关资料和文件，证明其有能力承接工程资质的有关材料.

　　4.2.2执行甲方签发的技术质量指令，按甲方审定批准的设计图纸，施工方案及本合同的要求组织施工，确保按合同工期和质量要求完成所承担的工程.

　　4.2.3严格遵守甲方制定的分承包管理办法，规定及各项现场管理制度.接受**有关部门及业主和甲方的监督检查.

　　4.2.4服从甲方统一调度管理，按时参加生产调度会及工作协调会，并执行会议指令.

　　4.2.5施工现场内，工程竣工交验前，乙方应配合专门的管理人员及相应的管理措施对自己的机械设备，材料物资等加强管理.如损失或被损坏，由乙方自行负责.

　　第5条 双方驻工地代表人及履行合同约定的职责

　　5.1甲方驻工地代表人:

　　5.2乙方驻工地代表人:

　　5.3乙方应接受甲方的合理指令，通知.甲方的指令，通知均以书面的形式由甲方代表签字后发给乙方.通知持有异议，应在签收后24小时内提出书面报告，甲方在收到乙方的报告后24小时内作出修改或维持原指令的决定，并以书面形式通知乙方，乙方应予执行.因指令或错误造成的损失由甲方承担，延误的工期相应顺延.如乙方接受指令或通知后，在规定的时间内未提出指令的工作，所发生的一切费用不论低均在乙方工程款中扣除.在施工过程中，如乙方的施工质量或施工人，财，物的投放无法满足合同要求，进度计划不能按期完成而影响工程总进度计划，且在限期内没有修正或弥补，除按合同违约条款执行外，甲方有权采取另行选择队伍进场施工等措施，以确保工程质量和进度.

　　第6条 工期延误

　　对以下原因造成工期推迟，经甲方确认后，工期可顺延，但不予经济签证.

　　6.1因甲方未按约定完成工作或甲方提出更改设计导致中断施工.

　　6.2下雨超过24小时以上不能施工.

　　6.3如遇地质条件变化，勘察报告与设计不符合而造成施工中断者.

　　***因天灾或人力不可抗拒的.原因被迫停工.

　　第7条 竣工结算

　　7.1乙方提交结算报告时间为竣工验收后三十天内.

　　7.2甲方批准结算报告的时间为收到乙方结算后三十天内审核完毕.

　　第8条 安全施工

　　8.1乙方应严格执行安全操作规程，对进场人员进行必要的安全教育和安全技术交底工作，遵守甲方制定的关于安全生产的规章制度.

　　8.2乙方应做好作业区域的安全防护，给现场作业的工作人员提供足够的安全帽，橡胶鞋，安全带，安全鞋等安全劳动保护用品，作业人员的人身安全防护工作.

　　8.3乙方应指派足够的负责安全的专兼职工作人员专门处理安全及防止人员在乙方分包区域的人身安全事故方面的问题.进入乙方作业区的所有人员(含来自甲方或其它乙方的人员)违反了文明及安全方面的规定，均应接受到规定的处罚，此类处罚甲方认同.乙方指定的安全人员应能胜任此项工作，并有权执行各种指示及采取防止事故发生的预防措施.乙方的安全员的任命应报甲方审批.

　　第9条 违约及处理

　　9.1甲方代表不能及时发出必要指令，确认，不按合同的约定履行其义务，支付款项及发生其它使合同无法履行的行为， 应承担违约，相应顺延工期，并按本合同有关条款承担责任和费用.

　　9.2乙方不能按合同工期竣工，施工质量达不到本合同约定的质量要求，或发生其它使合同无法履行的行为，乙方承担违约责任，赔偿因其违约给甲方造成的全部直接损失.

　　9.3除双方另行协议将合同终止，或因一方违约使合同无法履行外，违约方承担上述责任后应继续履行合同.

　　9.4因一方违约不能履行，另一方欲中途终止或解除全部合同，应提前二天通知违约方后，方可终止或解除合同，由违约方承担违约责任和费用.以上违约按违约金额的10%计算.

　　9.6乙方质量违约责任:如乙方在工程竣工验收时达不到合同约定的质量标准的要求，则甲方在后期付款中扣留承包价款的10%的费用，直至到整体工程质量等级核定前达到优良标准或不影响整体工程评定后方可退回给乙方.

　　第10条 争议解决方式

　　本合同履行过程中发生纠纷时以协商的形式解决.协商不成时，可向有关经济合同仲裁机构申请仲裁.

　　第11条 其它事项

　　11.1本合同由双方签订，双方签字盖章后生效.至办完工程验收交接和竣工结算后，除有关修款仍生效外，其它条款即告终止，保修期期后，有关保修条款终止.本合同正本二份，双方各执一份，副本三份甲方执有.

　　11.2本合同款未尽事宜，甲，乙双方本着*等原则，要协商补充条款.

　　发包方: 承包方:

　　法定代表或委托人: 法定代表或委托人:

　　地址: 地址:

　　电话: 电话:

　　开户行: 开户行:

　　帐号: 帐号:

　　签订日期: 年 月 日 签订日期: 年 月 日

土石方工程分包合同3

　　甲方：_________________

　　乙方：_________________

　　根据《中华人民共和国合同法》及国家有关法律规定，结合本工程的具体情况，为明确双方责任，确保工程施工质量，经甲乙双方友好协商，就乙方承包__区马巷中学新校区土石方工程一事，达成以下协议：

　　一、工程名称：

　　甲方位于_______区，用地面积约_______*方米，因地势高低，需挖除和回填部份土石方，不计挖方后填方量约_______立方米。本项目要求按甲方提供的______________设计院设计的场地竖向设计图纸进行挖填和分层压实施工，除将高出设计标高部份的土挖除回填至填土区并压实外，尚需到场地外购土并将土运至填土区回填并压实。

　　二、甲方责任：

　　1、负责提供______________设计院设计的场地竖向设计施工图纸，负责委托测量场地红线坐标及控制高程，交由乙方放样及施工；

　　2、负责按合同约定拨付工程款和办理工程决算；

　　3、负责委托测量单位进行场地竣工验收测量。

　　三、乙方责任：

　　1、乙方应严格按设计图纸组织施工，不管开挖或回填土方的地质变化，应全部按期挖填完成，并符合设计要求，否则甲方有权取消合同、拒付工程款，乙方应自动退场；

　　2、乙方应严格遵守安全生产、文明施工规范，承担施工过程中的所有责任，严格执行**有关部门的政策及法规。

　　3、乙方应负责办理有关手续及协调与周边村民及**管理部门的关系，费用由乙方负责；乙方因处理与周边村民及**管理部门的关系不当造成工期延误不予顺延工期。

　　4、乙方应负责施工时的人身安全责任及民事责任。

　　5、乙方应在工地现场*施工图测出红线图范围内坐标点及水准点，并增加翔安一中运动场西南侧大排水沟沟底水准点和向东南侧池塘边水沟沟底水准点的落差。

　　6、乙方须加强现场质量、安全管理，确保施工现场安全；机械设备进出场，应事先与监理、建设单位项目负责人联系。

　　7、乙方应在现场设立安全警示标志牌，防止学生及闲散人员进入施工现场，严防施工现场不安全隐患。

　　8、合同签定后_______天内，甲方向乙方提供工程施工场*图，通讯由乙方自行负责。

　　9、乙方应负责办理工程决算和提供工程内业资料，并在工程完工后_______天内提交相关工程内业资料和工程决算书。

　　10、乙方应负责按设计及规范要求分层夯实，每_______cm厚用20t压路机械压实一遍。回填土密实度应满足不低于90%的设计要求。

　　11、工程完工后_______天内应做好施工现场及周边卫生的清洗工作，保证施工场地清洁符合《建设工程施工现场管理规定》的规定和文明施工要求，交工前清理现场达到__市环境卫生的要求，并拆除全部临时搭设。

　　四、工程量的计算方法、价格及付款方式：

　　1、经双方协商，本工程不计挖方部份的费用，仅计填方及压实费用。填方工程量暂按甲方提供的设计图纸计算为13万立方米，实际土方量按实发生结算。乙方应在合同签订前进行现场勘察，并复核工程量，工程量经双方确认后不再调整。施工中如甲方变更设计图纸，具体变更的工程量按实计算。

　　2、经双方协商，回填土不论运距远*，*均按每立方米_______元人民币计算包干（含开挖装车、回填、运输、整*、施工现场地面杂物、树木清理、少量石块爆破等）；分层夯实按压路机（20t）以台班计价，每台班单价_______元，台班数按_______台班包干，不做调整。总造价按乙方投标价暂定为_______万元。

　　3、工程款支付方式：乙方机械进场后_______天内甲方支付工程承包款的20%，工程完成一半后支付进度款的'30%，验收合格后再支付进度款的30%；决算经市财政审核所审核完成后且提供完整内业资料后10天内结清尾款。所有款项均通过银行转帐方式进行，乙方应提供__区税务部门的专用发票。

　　五、工期：

　　本项目的工期按甲乙双方签定合同后25日内完成。如遇特殊情况（设计变更、工作量变化、不可抗力影响以及非乙方原因造成的停、窝工等）时，工期经甲方签证后顺延。

　　六、违约责任：

　　七、其他约定：

　　1、本合同未尽事宜，经甲、乙双方协商后签定补充协议，补充协议与本合同具有同等法律效力。

　　2、本合同自甲、乙方签字盖章后生效，甲、乙方履行完合同规定的义务后，结清工程款后失效。

　　3、本合同正本贰份，双方各存壹份，副本陆份，甲方肆份，乙方贰份。

　　甲方（盖章）：______________乙方（盖章）：______________

　　甲方代表（签字）：______________乙方代表（签字）：______________

　　时间：______________时间：______________

　　签约地：______________

土石方工程分包合同4

　　发包方：______（以下简称甲方）

　　承包方：______（以下简称乙方）

　　一、根据《中华人民共和国经济合同法》和《建筑工程承包合同条例》及有关规定，结合本工程的具体情况，为明确双方施工过程中的权利、义务和经济责任，经双方协商签订本合同。

　　二、工程名称：工程地址：承包范围和内容：

　　三、做好施工前的准备

　　做好施工前的各项准备工作，搭设临时设施用房20间或10间2层。乙方所涉及的工作范围包括：本工程已启动临时水电工作，同时乙方无条件的指派1—2位专人负责工程安全，质量工作，乙方自己负责做好本工程的一切资料。

　　四、承包方式：

　　本工程暂定总造价（最终以建设单位审定的结算价为准），爆破工程按实际方量计算（甲方签证）为元/m，结算依据按建设方和发包方的合同条款结算。

　　五、工程款支付方式：

　　每月进度款支付%，工程完工经验收合格审计结束后一个月内支付至总造价的%。乙方签订合同当天向甲方支付安全保证金：元整，工程竣工验收合格一周内退回。

　　六、施工期限：

　　1、乙方必须按甲方编制的施工进度计划执行，严格服从项目部的指挥安排。

　　（1）、职工保险：工程保险由项目部吧办理；

　　（2）、甲方根据建设方和施工图纸的施工说明，在施工前向乙方进行技术、质量要求和验收标准的交底工作。必须配施工员一名。

　　（3）由乙方上报工程量和施工期间发生的停工，及因建设方原因所产生的材料、机械，人工所有的损失由甲方代办签证。

　　2、乙方职责；

　　（1）乙方必须根据建设方和甲方的施工方案、施工图纸说明进行施工，保证承包的工程项目质量达到合同规定的质量等级。

　　（2）乙方在施工中必须遵守建设方和甲方指定的技术、质量操作要求、规范和管理制度，随时接受甲方的监督检查和管理，并为检查提供条件。

　　（3）乙方承包工程项目完工后，必须做好成品保护工作，因乙方原因造成工程项目的质量未达到合同规定的质量等级，乙方必须无条件返工，直至达到合同规定的.质量等级。

　　（4）乙方必须组织素质优良的施工队伍，对每个人员进行技术和安全交底，承包人必须常驻工地便于管理，乙方必须按甲方要求配备劳动力，特殊工种必须持证上岗。

　　（5）乙方人员在本工地住宿必须办理暂住证，禁止无身份证人员进场；同时乙方班组必须办理劳务合同，甲方统一指定劳务公司，以上费用由乙方承担。

　　（6）乙方必须按公司财务制度要求材料，费用发票由公司财务人员确认。

　　（7）乙方必须按合同条款执行，如按合同没有支付施工人员工资，施工人员向项目部反应，项目部处罚承包人壹万元罚款/次，并追回未付工资款项。

　　（8）如承包人违反上述条例，项目部有权终止此分包协议。

　　七、安全生产和文明施工：

　　1、施工负责人应该督促本工种人员遵守安全生产的规定，服从工地的安全保卫管理，遵守工地的有关规章制度，职工之间严禁打架、赌博是事件发生。一经发现，按照有关条例处罚；

　　2、乙方应服从建设单位、监理单位及工地管理人员的监督管理，严禁顶撞、唾骂管理人员，如有发现当事人100元—1000元的经济处罚；

　　3、施工工程中乙方，乙方安全事故由乙方负全部经济等责任，甲方不承担任何责任。

　　4、施工工程中，如发有不能正常施工，项目部必须有人在场，如没有人在场，项目部应负责损失费。

　　5、乙方必须严格执行甲方制定的规章制度，参加甲方组织的安全教育和有关会议，参加安全知识考试。每天对班组人员认真正确使用安全劳保用品进行检查；

　　6、乙方要做好落手清工作，做到完工清场。

　　7、为有利于施工人员安全，公司为乙方统一购买质量较好的安全帽，乙方按实际采购价格承担，工人上班必须佩带公司统一发放的胸卡；

　　8、乙方安排住宿及就餐搭伙，施工人员不得在宿舍内做饭烧菜及使用其他大功率的用电器具，一经发现，当场没收及罚款500—20xx元，在每次发生活费中扣除。乙方宿舍内每天派专人打扫卫生，把生活垃圾扫到门口，专人进行清理，乙方不得在宿舍内抛洒垃圾，否则后果自负，乙方人员入住后，由班组长进行交底，不得在民用住宅区损坏任何设施及物品，否则加倍赔偿。

　　八、其他：

　　1、合同经双方代表签字盖章后生效，双方代表按合同规定行使合同约定的权利，改选合同约定的职责；

　　2、本合同生效后，如发生争议，由双方协商解决。如不能自行解决，任何一方可向国家规定的合同管理机构申请调解或仲裁，也可以直接向人民法院起诉；

　　3本合同双方履行完毕后自行失效；

　　4、本合同一式两份，甲乙双方各执两份。

　　甲方（公章）：_________乙方（公章）：_________

　　法定代表人（签字）：_________法定代表人（签字）：_________

　　_________年____月____日_________年____月____日

土石方工程分包合同5

　　发包方：_________（以下简称甲方）

　　承包方：_________（以下简称乙方）

　　依据《中华人民共和国合同法》和《中华人民共和国建筑法》的原则，结合有关法律、法规、规定和本工程的具体情况，经双方协商一致，签订本合同。

　　第一条工程概况

　　1·1、工程名称：漳州后石电厂九龙江引水西溪管道修复工程

　　1·2、工程地点：龙海市榜山镇长洲村江岸

　　1·3、承包范围及内容：龙海市榜山镇长洲村定向钻工程施工现场作业*台填沙和土方工程，宽30米，长40米，高3米。占地面积约1200*方米。

　　1·4、承包方式：固定总价包干，总方量约3400m3的水池填2米高的海沙及1米高填土工程、施工便道修建工程、水池填方待甲方施工完成后的复耕工程。

　　第二条合同工期

　　2·1、乙方接甲方进场通知后日内做好施工现场准备工作工。

　　2·2、合同工期：本工程于年月日竣工，共个日历天。

　　2·3、工期延误时，乙方须向甲方支付违约金，违约金为每延误一天，按本合同总价的30%计算，按天累计。

　　第三条工程质量

　　本工程质量必须通过甲方、业主的验收和确认。

　　第四条合同造价

　　4·1乙方须按本合同规定的工期、质量等级和合同条款要求完成本合同第1·3条承包范围内的全部施工内容，本合同单价是综合包干单价，是不再计取任何费率，为完成本合同内容所发生的一切费用，一次包死不再调整的单价。

　　4·2工程量及综合单价

　　4·3·1工程量约为：

　　4·3·2本综合单价包括但不限于如下内容：土方挖运、机械挖掘所不及位置的`人工挖掘、机械进出场费、路基箱费用、地下障碍物的破碎及外运费、截桩后残桩外运费、卸点施工、场内外和沿线道路保洁、文明施工、周边协调、治安交通市容环卫不保渣土巡警申报和协调费、夜间施工申报费等一切费用。

　　4·4乙方在签约前已认真踏勘施工现场，熟悉施工现场的一切情况进场后不得以不熟悉现场情况和施工图纸为由提出单价调整或工期延长的要求。

　　第五条付款及结算方法本工程预付款为人民币伍万，工程完工验收后一次性付清。本合同自双方法定代表或委托代理人签字，加盖双方公章或合同专用章后生效。本合同一式贰份，双方各执壹份，具有同行法律效力。其他：本合同需附上双方签约人身份证复印件。

　　甲方（公章）：_________乙方（公章）：_________

　　法定代表人（签字）：_________法定代表人（签字）：_________

　　_________年____月____日_________年____月____日

土石方工程分包合同6

　　发包方（以下简称甲方）：______

　　承包方（以下简称乙方）：______

　　甲方因建设需要，委托乙方承建土石方开挖工程。为明确双方各自的相互权利、义务，根据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》、《建筑安装工程承包合同条例》以及其他有关法律、法规的规定，遵循*等、自愿、公*和诚实的原则，结合本工程的具体情况，双方经充分协商，特订以下合同条款，双方共同信守遵循。

　　第一条、工程名称：泰兴市学院路保障性安置房一标段工程地点：泰兴市学院路跃进河以南

　　第二条、工程承包范围及内容：土石方开挖工程（具体范围详见招标文件），按甲方提供的标高，进行编制施工方案，承包施工，包括施工区域内的开挖、淤泥开挖、场内外土石方外运及处理，完工后的场地清理以及有经验的承包人根据实际情况可推断出的为完成此项完整工程所需要的全部工作。

　　第三条、承包方式：包工包料、包机械设备、包质量、包安全、包工期、包文明施工、包验收、包税费、办理**部门有关报批手续、包验收、税金、包场内运输道路及场地内外的清洗清理等。

　　第四条、工期与进度

　　4·1·本工程从开工到竣工验收通过的绝对工期为：个日历天（包含节假日在内）；开工日期以甲方书面通知为准；如因甲方原因推迟开工日期的，则以甲方发出的开工令中的开工日期为准，乙方同意无条件接受并按时进行开工。

　　4·2·开工前，由乙方提供具体施工方案，并提供详细的施工进度计划，报送甲方、监理审核，施工过程中，如因甲方原因或其他甲、乙双方不可抗拒的.因素造成工期延误的，乙方应在三天内向甲方提出书面工期顺延，经甲方书面授权的代表签字确认并加盖公章后，工期可作相应顺延。工期是否顺延规定如下；

　　4·2·1·本工程在施工过程中若因下雨等天气因素影响，造成无法施工连续8小时以上，经甲方及监理方签字盖章确认后，可予以顺延工期；

　　4·2·2·不可抗力因素所延误的工期，经甲乙双方签证盖章认可后，可进行调整；

　　4·2·3·如乙方未按时提出顺延工期申请，则视为乙方放弃工期签证的权利；

　　4·2·4·如乙方在施工过程中因甲方原因致使乙方施工不能持续进行而停工，造成的工期延误可以相应顺延，停工期间所产生的一切费用由乙方承担，乙方不得向甲方提出任何索赔要求；

　　4·2·5·施工过程中，由于乙方劳动力不够、机械设备数量不足，材料供不足、管理不善等原因造成工期延误时，甲方有权采取劳动力支援、机械设备支援、管理人员支援等补救措施来保证本工程工期控制点的完成，由此所发生的一切费用均由乙方负责，并在甲方应付给乙方的工程款中直接扣除。

　　第五条、工程质量标准

　　5·1·工程质量标准、行业标准及本合同要求的合格标准；

　　5·2·质量验收及评定标准执行国家及省市相关的施工及验收规范；

　　5·3·除以上质量要求外，必须满足甲方要求。

　　第六条、合同价款

　　暂定总价：小写￥：元，人民币大写：元（投标人所报单价为含税单价，不得因任何原因进行调整，工作量按实调整）

　　第七条、付款方式

　　7·1·根据投标人自行报价方式填写：

　　7·2·乙方在申请进度款/结算款时应同时提供工程所在地税务机构认可的合规税票，甲方通过银行划账或支票方式支付款项。

　　7·3·工程款分为进度款、结算款，乙方应按支付的进度节点申报，只有具备支付条件时，甲方才支付工程款。

　　7·4·所有工程款项都必须由乙方提出申请，并报送进度表给甲方审核后支付。

　　第八条、计价与计量

　　8·1·计价范围：土石方开挖、回填及外运

　　8·2·计价方式：本工程采用综合单价包干合同，本合同所确定的综合单价，结算时不做调整。工作量以实际测量为准（具体详见报价单）

　　8·3·综合单价包括人工费、机械费、管理费、利润、措施项目费、税金、余土外运所涉的所有风险及费用、不可预见费以及本工程所测算的风险金（包括风险金及**相关收费等）等全部费用，结算不作任何调整，地下土质情况、回填处工作面不足等一切风险由乙方自行承担；

　　第九条、结算

　　9·1·乙方在完成承包方位内工程后，乙方应按照甲方预结算工作规程向甲方提交《最终结算申请报告》以及完整合格的结算依据资料，甲方在收到机房递交的《最终结算申请报告》及合格的结算依据资料后30天内审核完毕并将审核意见反馈给乙方，由双方共同完成最终就算后，由甲方出具《最终结算审核报告》作为最终结算支付的依据性文件。乙方未能向甲方递交《最终结算审核报告》及完整合格的结算依据资料，造成工程最终结算不能正常进行或工程最终结算价款不能及时支付，由乙方承担一切责任。

　　9·2·乙方的最终结算送审，无论是经甲方还是经甲方委托的单位审核，若审核的核减幅度超过5%（含5%）时，甲方可将该项目的就算工作顺延30天，以便详细调查。

　　9·3· 《最终结算审核报告》为工程结算的唯一依据，该报告经各方审批权人签字并加盖公章后生效；如各审批人未全部签字或各审批人已全部签字但未加盖双方公章，《最终结算审核报告》都未生效，不能作为工程结算的合法依据。

　　第十条、甲方责任

　　10·1·方委派为代表，负责监督乙方工程进度、工程质量、办理工程量的核验、工程验收等事宜，测量委派为现场测量代表，但该代表的签字须加盖甲方项目部或甲方公章后才有效。除非本合同有约定，未经甲方书面委托，甲方或甲方项目部其他人员的签字都视为个人行为，甲方不予确认并不承担任何法律责任。

　　10·2·审核乙方编制的施工组织设计、施工进度计划、材料设备进场计划等报表及相关文件。

　　10·3·按本合同约定及时进行验收和支付工程款。

　　第十一条、乙方责任

　　11·1·选派为乙方施工现场代表，并于开工前书面通知甲方，负责施工现场的全面工作，根据本合同规定处理现场有关承包工程施工进度、技术质量、安全施工、检查验收、洽商签证等事宜。

　　11·2·自行解决施工人员的食宿问题，并承担发生的费用。

　　11·3·甲方提供水电源接驳点，乙方从该接驳点将水电源引至施工现场并承担接驳费用，负责施工期间用水费用，水费的计取标准按相应部门收取的规定执行，水电费支付至总包方。

　　11·4·严格按施工规范、施工方案及甲方代表的指令进行施工。确保工程质量，按期支付。

　　11·5·遵守安全施工、文明施工和卫生环保守则，做到文明施工、安全生产，如施工过程中出现任何质量、安全事故，一切责任均由乙方承担。

　　11·6·乙方负责购买施工人员（含临时工在内的所有参加项目建设的人员）的人身意外伤害险、现场财产和设备的保险并自行承担费用。否则，发生任何事故，无论事故原因如何均由乙方承担全部责任。

　　11·7·在土石方回填过程中，有其他的施工，可能因为工作面的影响，降低施工效率，乙方必须配合其他工种，甲方不再承担此笔费用，由土石方单位合理安排施工顺序，不能因此原因工期顺延。如之前乙方已有机械进场但没开始施工，所产生的全部费用由乙方自行承担。

　　第十二条、解决争议的方式

　　合同履行过程中如发生纠纷，双方应*等友好协商解决，协商解决不成的，双方同意向合同履约所在地法院提出诉讼解决。

　　第十三条、合同份数、生效

　　13·1·未尽事宜，由双方另行协商并签订补充协议，补充协议作为本合同不可分割的组成部分，具有同等法律效力。

　　13·2·合同一式肆份，甲方执叁份，乙方执壹份，均具同等法律效力，自双方签字且盖章之日起生效，在本合同全部竣工验收且双方履行完各自的职责后失效。

　　甲方（公章）：_________乙方（公章）：_________

　　法定代表人（签字）：_________法定代表人（签字）：_________

　　_________年____月____日_________年____月____日

土石方工程分包合同菁选扩展阅读

土石方工程分包合同菁选（扩展1）

——土石方工程分包合同菁选

有关土石方工程分包合同

　　随着人们法律意识的建立，合同的用途越来越广泛，签订合同也是最有效的法律依据之一。那么正式、规范的合同是什么样的呢？下面是小编整理的有关土石方工程分包合同，欢迎阅读与收藏。

　　合同编号：____水标合同字[____]第____号

　　项目名称：____甲方：____

　　乙方：____签订地点：____

　　签订日期：____年____月____日

　　有效期限：____年____月____日至____年____月____日

　　依据《中华人民共和国标准化法》和《中华人民共和国合同法》等有关法律法规，以及水利部水利标准化工作有关管理规定，合同各方就以下内容经协商一致，订立本合同。

　　一、工作要求

　　1、甲方指水利部或其授权机构；主管机构为水利部国际合作与科技司，主持机构为水利部有关业务司、局。

　　2、乙方指由各标准主持机构指定并符合国家基建前期费和财政专项要求的项目承担单位或主编单位。

　　3、标准编制工作应按合同约定的工作程序和时间要求，遵照《水利标准化工作管理办法》的规定实施，其工作内容见附表二，标准的技术内容应符合审定的编制工作大纲要求，以乙方提交符合甲方要求的报批文件为合同标的。

　　4、标准宣贯培训工作应按合同约定的计划和时间要求实施，其工作内容见附表二，以乙方提交符合甲方要求的宣贯培训工作总结报告为合同标的。

　　5、标准专题项目应按合同约定的工作内容和时间要求实施，其工作内容见附表二，以乙方提交符合甲方要求的专题项目成果为合同标的。

　　6、乙方应按照合同规定时间，将标准编制工作大纲、征求意见稿、送审稿和报批稿提交甲方，并通过水利科技信息网等媒体向社会公布。

　　7、在合同执行过程中，乙方应在每年4月30日前，向甲方（主管机构和主持机构）书面报告上年度计划执行情况和下年度工作计划（含工作进度、存在问题、经费使用情况等）。

　　8、合同各方应加强项目经费的管理，乙方严格遵守水利前期工作投资计划管理办法、经费使用要求和国家财经制度的有关规定，专款专用。

　　9、其它要求（根据项目性质列出项目实施工作条件和要求、方式、协作事项等其它内容）。

　　二、合同各方的义务和权利

　　1、合同生效后，甲方应按合同约定向乙方拨付补助经费。

　　2、乙方应按合同的约定，按阶段向甲方（主管机构和主持机构）提供项目成果。

　　3、编制标准的进度拖延一年以上时，若主持机构无正当理由，主管机构可采取更换主持机构等处理措施。

　　4、当项目涉及保密问题时，合同各方应按国家有关规定，履行保密义务，承担相应责任。

　　5、发生不可抗力，致使本合同的履行成为不必要或不可能的，经双方同意，可以解除本合同。

　　6、合同终止，乙方应及时返还剩余经费。

　　三、解决合同纠纷的方式

　　执行本合同发生争议，由合同各方协商解决。协商不成，合同各方同意由北京市仲裁委员会仲裁。

　　四、合同金额及付款方式

　　合同金额（大写）：________

　　付款方式：一次付清

　　五、其它

　　1、本合同经合同各方签字、盖章后生效。

　　2、本合同未尽事宜，由合同各方协商解决。

　　3、本合同一式十份，主管机构六份，主持机构、项目承担单位或主编单位各两份。

　　附件：（略）

　　甲方：____乙方：____

土石方工程分包合同菁选（扩展2）

——土石方工程分包合同菁选

土石方工程分包合同6篇

　　在人们愈发重视契约的社会中，合同出现的次数越来越多，签订合同也是最有效的法律依据之一。那么大家知道正规的合同书怎么写吗？以下是小编整理的土石方工程分包合同，仅供参考，希望能够帮助到大家。

土石方工程分包合同1

　　发包方：_________（以下简称甲方）

　　承包方：_________（以下简称乙方）

　　依据《中华人民共和国合同法》和《中华人民共和国建筑法》的原则，结合有关法律、法规、规定和本工程的具体情况，经双方协商一致，签订本合同。

　　第一条工程概况

　　1·1、工程名称：漳州后石电厂九龙江引水西溪管道修复工程

　　1·2、工程地点：龙海市榜山镇长洲村江岸

　　1·3、承包范围及内容：龙海市榜山镇长洲村定向钻工程施工现场作业*台填沙和土方工程，宽30米，长40米，高3米。占地面积约1200*方米。

　　1·4、承包方式：固定总价包干，总方量约3400m3的'水池填2米高的海沙及1米高填土工程、施工便道修建工程、水池填方待甲方施工完成后的复耕工程。

　　第二条合同工期

　　2·1、乙方接甲方进场通知后日内做好施工现场准备工作工。

　　2·2、合同工期：本工程于年月日竣工，共个日历天。

　　2·3、工期延误时，乙方须向甲方支付违约金，违约金为每延误一天，按本合同总价的30%计算，按天累计。

　　第三条工程质量

　　本工程质量必须通过甲方、业主的验收和确认。

　　第四条合同造价

　　4·1乙方须按本合同规定的工期、质量等级和合同条款要求完成本合同第1·3条承包范围内的全部施工内容，本合同单价是综合包干单价，是不再计取任何费率，为完成本合同内容所发生的一切费用，一次包死不再调整的单价。

　　4·2工程量及综合单价

　　4·3·1工程量约为：

　　4·3·2本综合单价包括但不限于如下内容：土方挖运、机械挖掘所不及位置的人工挖掘、机械进出场费、路基箱费用、地下障碍物的破碎及外运费、截桩后残桩外运费、卸点施工、场内外和沿线道路保洁、文明施工、周边协调、治安交通市容环卫不保渣土巡警申报和协调费、夜间施工申报费等一切费用。

　　4·4乙方在签约前已认真踏勘施工现场，熟悉施工现场的一切情况进场后不得以不熟悉现场情况和施工图纸为由提出单价调整或工期延长的要求。

　　第五条付款及结算方法本工程预付款为人民币伍万，工程完工验收后一次性付清。本合同自双方法定代表或委托代理人签字，加盖双方公章或合同专用章后生效。本合同一式贰份，双方各执壹份，具有同行法律效力。其他：本合同需附上双方签约人身份证复印件。

　　甲方（公章）：_________乙方（公章）：_________

　　法定代表人（签字）：_________法定代表人（签字）：_________

　　_________年____月____日_________年____月____日

土石方工程分包合同2

　　因甲方承建的某立交工程的施工需要，决定将该工程的土石方挖运分项工程进行分包.由乙方承包该分包施工任务.为明确双方的责任，权利和义务，根据《中华人民共和国经济合同法》和《建筑安装工程承包合同条例》以及甲方与业主签订的总包合同的原则和规定，结合本工程的具体情况，经双方友好协商，达成如下协议:

　　第1条:工程概况:

　　1.1工程名称:

　　1.2工程范围:本工程范围内的所有土石工程(包括所用的机械).

　　1.3承包方式:土方工程全包干

　　1.4工期:

　　1.5工程质量等级：工程质量应达到国家质量检验评定标准的优良等级，同时接受甲方gb/t19002(iso9002)质量保证体系的有规定和要求.

　　1.6工程造价

　　第2条 图纸及资料

　　2.1乙方施工作图(或大样图/施工方案/质量保证措施)提供日期:

　　2.2甲方审定日期: (提供份数: 份)

　　第3条 工程采用的标准规范及质量要求

　　3.1按《建筑工程施工规范及验收规范》(jgj73-91)要求组织施工及验收.

　　3.2质量要求:该分项工程应达到国家质量评定优良标准.

　　第4条 双方责任

　　4.1甲方责任

　　4.1.1检查施工进度计划完成情况.

　　4.1.2为乙方解决施工现场所需的用水，用电接口.

　　4.1.3按合同条款支付工程款项.

　　4.1.4协调乙方与其它专业之间在进度，施工质量，交叉施工，相互配合，文明及安全施工方面的相互关系.

　　4.1.5组织分项工程验收.

　　4.1.6甲方有权要求乙方辞退甲方为其能力或行为已不能胜任本分项内相关工作的乙方的任何成员.

　　4.2乙方责任

　　4.2.1提供进场施工必备的有关资料和文件，证明其有能力承接工程资质的有关材料.

　　4.2.2执行甲方签发的技术质量指令，按甲方审定批准的设计图纸，施工方案及本合同的要求组织施工，确保按合同工期和质量要求完成所承担的工程.

　　4.2.3严格遵守甲方制定的分承包管理办法，规定及各项现场管理制度.接受**有关部门及业主和甲方的监督检查.

　　4.2.4服从甲方统一调度管理，按时参加生产调度会及工作协调会，并执行会议指令.

　　4.2.5施工现场内，工程竣工交验前，乙方应配合专门的管理人员及相应的管理措施对自己的机械设备，材料物资等加强管理.如损失或被损坏，由乙方自行负责.

　　第5条 双方驻工地代表人及履行合同约定的职责

　　5.1甲方驻工地代表人:

　　5.2乙方驻工地代表人:

　　5.3乙方应接受甲方的合理指令，通知.甲方的指令，通知均以书面的形式由甲方代表签字后发给乙方.通知持有异议，应在签收后24小时内提出书面报告，甲方在收到乙方的报告后24小时内作出修改或维持原指令的决定，并以书面形式通知乙方，乙方应予执行.因指令或错误造成的损失由甲方承担，延误的工期相应顺延.如乙方接受指令或通知后，在规定的时间内未提出指令的工作，所发生的一切费用不论低均在乙方工程款中扣除.在施工过程中，如乙方的'施工质量或施工人，财，物的投放无法满足合同要求，进度计划不能按期完成而影响工程总进度计划，且在限期内没有修正或弥补，除按合同违约条款执行外，甲方有权采取另行选择队伍进场施工等措施，以确保工程质量和进度.

　　第6条 工期延误

　　对以下原因造成工期推迟，经甲方确认后，工期可顺延，但不予经济签证.

　　6.1因甲方未按约定完成工作或甲方提出更改设计导致中断施工.

　　6.2下雨超过24小时以上不能施工.

　　6.3如遇地质条件变化，勘察报告与设计不符合而造成施工中断者.

　　***因天灾或人力不可抗拒的原因被迫停工.

　　第7条 竣工结算

　　7.1乙方提交结算报告时间为竣工验收后三十天内.

　　7.2甲方批准结算报告的时间为收到乙方结算后三十天内审核完毕.

　　第8条 安全施工

　　8.1乙方应严格执行安全操作规程，对进场人员进行必要的安全教育和安全技术交底工作，遵守甲方制定的关于安全生产的规章制度.

　　8.2乙方应做好作业区域的安全防护，给现场作业的工作人员提供足够的安全帽，橡胶鞋，安全带，安全鞋等安全劳动保护用品，作业人员的人身安全防护工作.

　　8.3乙方应指派足够的负责安全的专兼职工作人员专门处理安全及防止人员在乙方分包区域的人身安全事故方面的问题.进入乙方作业区的所有人员(含来自甲方或其它乙方的人员)违反了文明及安全方面的规定，均应接受到规定的处罚，此类处罚甲方认同.乙方指定的安全人员应能胜任此项工作，并有权执行各种指示及采取防止事故发生的预防措施.乙方的安全员的任命应报甲方审批.

　　第9条 违约及处理

　　9.1甲方代表不能及时发出必要指令，确认，不按合同的约定履行其义务，支付款项及发生其它使合同无法履行的行为， 应承担违约，相应顺延工期，并按本合同有关条款承担责任和费用.

　　9.2乙方不能按合同工期竣工，施工质量达不到本合同约定的质量要求，或发生其它使合同无法履行的行为，乙方承担违约责任，赔偿因其违约给甲方造成的全部直接损失.

　　9.3除双方另行协议将合同终止，或因一方违约使合同无法履行外，违约方承担上述责任后应继续履行合同.

　　9.4因一方违约不能履行，另一方欲中途终止或解除全部合同，应提前二天通知违约方后，方可终止或解除合同，由违约方承担违约责任和费用.以上违约按违约金额的10%计算.

　　9.6乙方质量违约责任:如乙方在工程竣工验收时达不到合同约定的质量标准的要求，则甲方在后期付款中扣留承包价款的10%的费用，直至到整体工程质量等级核定前达到优良标准或不影响整体工程评定后方可退回给乙方.

　　第10条 争议解决方式

　　本合同履行过程中发生纠纷时以协商的形式解决.协商不成时，可向有关经济合同仲裁机构申请仲裁.

　　第11条 其它事项

　　11.1本合同由双方签订，双方签字盖章后生效.至办完工程验收交接和竣工结算后，除有关修款仍生效外，其它条款即告终止，保修期期后，有关保修条款终止.本合同正本二份，双方各执一份，副本三份甲方执有.

　　11.2本合同款未尽事宜，甲，乙双方本着*等原则，要协商补充条款.

　　发包方: 承包方:

　　法定代表或委托人: 法定代表或委托人:

　　地址: 地址:

　　电话: 电话:

　　开户行: 开户行:

　　帐号: 帐号:

　　签订日期: 年 月 日 签订日期: 年 月 日

土石方工程分包合同3

　　发包方（以下简称甲方）：______

　　承包方（以下简称乙方）：______

　　甲方因建设需要，委托乙方承建土石方开挖工程。为明确双方各自的相互权利、义务，根据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》、《建筑安装工程承包合同条例》以及其他有关法律、法规的规定，遵循*等、自愿、公*和诚实的原则，结合本工程的具体情况，双方经充分协商，特订以下合同条款，双方共同信守遵循。

　　第一条、工程名称：泰兴市学院路保障性安置房一标段工程地点：泰兴市学院路跃进河以南

　　第二条、工程承包范围及内容：土石方开挖工程（具体范围详见招标文件），按甲方提供的标高，进行编制施工方案，承包施工，包括施工区域内的开挖、淤泥开挖、场内外土石方外运及处理，完工后的场地清理以及有经验的承包人根据实际情况可推断出的为完成此项完整工程所需要的全部工作。

　　第三条、承包方式：包工包料、包机械设备、包质量、包安全、包工期、包文明施工、包验收、包税费、办理**部门有关报批手续、包验收、税金、包场内运输道路及场地内外的清洗清理等。

　　第四条、工期与进度

　　4·1·本工程从开工到竣工验收通过的绝对工期为：个日历天（包含节假日在内）；开工日期以甲方书面通知为准；如因甲方原因推迟开工日期的，则以甲方发出的开工令中的开工日期为准，乙方同意无条件接受并按时进行开工。

　　4·2·开工前，由乙方提供具体施工方案，并提供详细的施工进度计划，报送甲方、监理审核，施工过程中，如因甲方原因或其他甲、乙双方不可抗拒的因素造成工期延误的，乙方应在三天内向甲方提出书面工期顺延，经甲方书面授权的代表签字确认并加盖公章后，工期可作相应顺延。工期是否顺延规定如下；

　　4·2·1·本工程在施工过程中若因下雨等天气因素影响，造成无法施工连续8小时以上，经甲方及监理方签字盖章确认后，可予以顺延工期；

　　4·2·2·不可抗力因素所延误的工期，经甲乙双方签证盖章认可后，可进行调整；

　　4·2·3·如乙方未按时提出顺延工期申请，则视为乙方放弃工期签证的权利；

　　4·2·4·如乙方在施工过程中因甲方原因致使乙方施工不能持续进行而停工，造成的工期延误可以相应顺延，停工期间所产生的一切费用由乙方承担，乙方不得向甲方提出任何索赔要求；

　　4·2·5·施工过程中，由于乙方劳动力不够、机械设备数量不足，材料供不足、管理不善等原因造成工期延误时，甲方有权采取劳动力支援、机械设备支援、管理人员支援等补救措施来保证本工程工期控制点的完成，由此所发生的一切费用均由乙方负责，并在甲方应付给乙方的工程款中直接扣除。

　　第五条、工程质量标准

　　5·1·工程质量标准、行业标准及本合同要求的合格标准；

　　5·2·质量验收及评定标准执行国家及省市相关的施工及验收规范；

　　5·3·除以上质量要求外，必须满足甲方要求。

　　第六条、合同价款

　　暂定总价：小写￥：元，人民币大写：元（投标人所报单价为含税单价，不得因任何原因进行调整，工作量按实调整）

　　第七条、付款方式

　　7·1·根据投标人自行报价方式填写：

　　7·2·乙方在申请进度款/结算款时应同时提供工程所在地税务机构认可的合规税票，甲方通过银行划账或支票方式支付款项。

　　7·3·工程款分为进度款、结算款，乙方应按支付的进度节点申报，只有具备支付条件时，甲方才支付工程款。

　　7·4·所有工程款项都必须由乙方提出申请，并报送进度表给甲方审核后支付。

　　第八条、计价与计量

　　8·1·计价范围：土石方开挖、回填及外运

　　8·2·计价方式：本工程采用综合单价包干合同，本合同所确定的综合单价，结算时不做调整。工作量以实际测量为准（具体详见报价单）

　　8·3·综合单价包括人工费、机械费、管理费、利润、措施项目费、税金、余土外运所涉的所有风险及费用、不可预见费以及本工程所测算的风险金（包括风险金及**相关收费等）等全部费用，结算不作任何调整，地下土质情况、回填处工作面不足等一切风险由乙方自行承担；

　　第九条、结算

　　9·1·乙方在完成承包方位内工程后，乙方应按照甲方预结算工作规程向甲方提交《最终结算申请报告》以及完整合格的结算依据资料，甲方在收到机房递交的《最终结算申请报告》及合格的结算依据资料后30天内审核完毕并将审核意见反馈给乙方，由双方共同完成最终就算后，由甲方出具《最终结算审核报告》作为最终结算支付的依据性文件。乙方未能向甲方递交《最终结算审核报告》及完整合格的结算依据资料，造成工程最终结算不能正常进行或工程最终结算价款不能及时支付，由乙方承担一切责任。

　　9·2·乙方的最终结算送审，无论是经甲方还是经甲方委托的单位审核，若审核的核减幅度超过5%（含5%）时，甲方可将该项目的就算工作顺延30天，以便详细调查。

　　9·3· 《最终结算审核报告》为工程结算的唯一依据，该报告经各方审批权人签字并加盖公章后生效；如各审批人未全部签字或各审批人已全部签字但未加盖双方公章，《最终结算审核报告》都未生效，不能作为工程结算的合法依据。

　　第十条、甲方责任

　　10·1·方委派为代表，负责监督乙方工程进度、工程质量、办理工程量的核验、工程验收等事宜，测量委派为现场测量代表，但该代表的签字须加盖甲方项目部或甲方公章后才有效。除非本合同有约定，未经甲方书面委托，甲方或甲方项目部其他人员的签字都视为个人行为，甲方不予确认并不承担任何法律责任。

　　10·2·审核乙方编制的施工组织设计、施工进度计划、材料设备进场计划等报表及相关文件。

　　10·3·按本合同约定及时进行验收和支付工程款。

　　第十一条、乙方责任

　　11·1·选派为乙方施工现场代表，并于开工前书面通知甲方，负责施工现场的'全面工作，根据本合同规定处理现场有关承包工程施工进度、技术质量、安全施工、检查验收、洽商签证等事宜。

　　11·2·自行解决施工人员的食宿问题，并承担发生的费用。

　　11·3·甲方提供水电源接驳点，乙方从该接驳点将水电源引至施工现场并承担接驳费用，负责施工期间用水费用，水费的计取标准按相应部门收取的规定执行，水电费支付至总包方。

　　11·4·严格按施工规范、施工方案及甲方代表的指令进行施工。确保工程质量，按期支付。

　　11·5·遵守安全施工、文明施工和卫生环保守则，做到文明施工、安全生产，如施工过程中出现任何质量、安全事故，一切责任均由乙方承担。

　　11·6·乙方负责购买施工人员（含临时工在内的所有参加项目建设的人员）的人身意外伤害险、现场财产和设备的保险并自行承担费用。否则，发生任何事故，无论事故原因如何均由乙方承担全部责任。

　　11·7·在土石方回填过程中，有其他的施工，可能因为工作面的影响，降低施工效率，乙方必须配合其他工种，甲方不再承担此笔费用，由土石方单位合理安排施工顺序，不能因此原因工期顺延。如之前乙方已有机械进场但没开始施工，所产生的全部费用由乙方自行承担。

　　第十二条、解决争议的方式

　　合同履行过程中如发生纠纷，双方应*等友好协商解决，协商解决不成的，双方同意向合同履约所在地法院提出诉讼解决。

　　第十三条、合同份数、生效

　　13·1·未尽事宜，由双方另行协商并签订补充协议，补充协议作为本合同不可分割的组成部分，具有同等法律效力。

　　13·2·合同一式肆份，甲方执叁份，乙方执壹份，均具同等法律效力，自双方签字且盖章之日起生效，在本合同全部竣工验收且双方履行完各自的职责后失效。

　　甲方（公章）：_________乙方（公章）：_________

　　法定代表人（签字）：_________法定代表人（签字）：_________

　　_________年____月____日_________年____月____日

土石方工程分包合同4

　　发包方：_________（甲方）：

　　承包方：_________（乙方）

　　我施工单位承建的世行项目枣庄洼地治理薛城一期东泥河河道疏浚工程，根据施工需要，决定将埠岭村南小桥以东至埠岭村东小桥以南计米标段进行分包。经我公司考察，由乙方承包该分包施工任务。为明确双方的责任、权利和义务，根据《中华人民共和国合同法》和《建筑安装工程承包合同条例》以及甲方与业主签订的总承包合同的原则和规定，结合本工程的具体情况，经双方友好协商，达成如下协议：

　　第1条：工程概况：

　　1·1工程名称：世行项目枣庄洼地治理薛城一期东泥河道疏浚工程米段。

　　1·2工程地点：东泥河上游段埠岭村南小桥至村东小桥，全长米

　　1·3工程范围：本工程范围内的所有土方河道清淤、挖方、疏浚清理。

　　1·4承包方式：工程全包干。

　　1·5工期：天。

　　1·5·1开工日期：20xx年___月___日。

　　1·5·2完成日期：20xx年___月___日。

　　1·5·3总日历日期：

　　以上工期为确保总工期，乙方必须根据现场实际情况及工作量安排好机械台班数量及运输力量。

　　1·6工程质量等级

　　1·6·1工程质量应达到国家计量检验评定标准的优良等级，同时接受甲方质量保证体系的所有规定和要求。

　　1·7工程造价

　　1·7·1单价3·4元/m3，该单价包括清淤、挖方、河道刷坡，河道做堤后多余土合理堆放。（河道做堤由甲方负责）

　　1·7·。2此价款已包括土方所用机械、人工等，并包括物价变动及政策性调价因素的费用，按合同工期要求及相关工期指令而发生的施工费用，以及满足当地因各种原因所发生的各种费用，直至施工完毕后交给甲方。

　　1·7·3如果乙方不能按照合同期限和甲方要求将工程全部做完，由甲方按1·7元/m3进行结算，原单价作废。合同终止。并承担由此给甲方造成的一切经济损失。

　　1·7·4计量方式和验收

　　土方的数量按实际方量计算（即：根据甲乙双方现场对原始地貌的抄测和设计尺寸及现场实际情况进行决算）。

　　第2条工程采用的标准规范及质量要求

　　2·1按《水利工程量清单计价规范》（GP5050501—20xx）《建筑地基基础工程施工质量验收规范》（GB50502——20xx0）要求组织施工及验收。

　　2·2质量要求：该分项目工程应达到国家质量评定优良标准。

　　第3条双方责任

　　3·1甲方责任

　　3·1·1检查施工进度计划完成情况。

　　3·1·2按合同条款支付工程款项。

　　3·1·3协调乙方与其它专业之间在进度、施工质量、交叉施工、相互配合、文明及安全施工方面的相互关系。

　　3·1·4组织分项工程验收。

　　3·1·5甲方有权要求乙方辞退甲方为其能力或行为已不能胜任本分项内相关工作的乙方的.任何成员。

　　3·2乙方责任

　　3·2·1提供进场施工必备的有关资料和文件，证明其有能力承接工程资质的有关材料。

　　3·2·2组织能胜任该工程的项目管理班子和操作熟悉的作业人员，进场前乙方应向甲方附报指派为乙方驻工地代表负责人，指派为专职质安员，监督施工过程中的不规范行为，并接受业主、监理和项目部质量和安全等一切管理。

　　3·2·3执行甲方签发的技术质量指令，按甲方审定批准的设计图纸、施工方案及本合同的要求组织施工，确保按合同工期和质量要求完成所承担的工程。

　　3·2·4严格遵守甲方制定的承包管理办法、规定及各项现场管理制度。接受**有关部门及业主、监理和甲方的监督检查。

　　3·2·5服从甲方统一调度管理。

　　3·2·6施工现场内，工程竣工交验前，乙方应配合专门的管理人员及相应的管理措施对自己的机械设备、材料物质等加强管理。如损失或被损坏，由乙方自行负责。

　　3·2·7乙方应为甲方指定的其它乙方或业主指定分包的工作提供一切合理的方便，

　　3·2·8自行负责处理当地村民及地方的协调关系并服从甲方统一协调。承担因该工程应承担的一切社会和地方责任。不得因当地村民等各种原因提出除业主同意以外的任何经济索赔。

　　第四条发生以下情况工期可顺延

　　4·1业主更改设计导致中断施工。

　　4·2如遇地质变化，审察报告与设计不符合而造成施工中断者。

　　4·3因天灾或人力不可能抗拒的原因被迫停工。

　　第五条工程付款方式

　　工程完工后经验收合格，双方在七日内办完结算。汇总上报业主计量款，工程款到位后5天内（除业主正常扣留质保金外）其余款项一次付清。

　　第六条完工结算

　　6·1乙方提交结算报告时间为验收后五天内。

　　6·2甲方批准结算的时间为收到乙方结算后天五内审核完毕。

　　第七条安全施工

　　7·1乙方应严格执行安全操作规程，对进场人员进行必要的安全教育和安全技术交底工作，遵守甲方制定的关于安全生产的规章制度。

　　7·2乙方应做好作业区域的安全防护，作业人员的人身安全防护工作。

　　7·3乙方应指派足够的负责安全的专兼职工作人员专门处理安全及防止人员在乙方分区域的人身安全事故方面的问题。进入乙方作业区的所有人员（含来自甲方或其它乙方人员）违反了文明及安全方面的规定，均应接受按规定的处罚，此类处罚甲方认同。乙方制定的安全人员应能胜任此项工作，并有权执行各种指示及采取防止事故发生的预防措施。

　　7·4乙方应对甲方为对工程安全而设置的标志、指令、警牌、护栏、盖板、安全网板等做好保护并进行必要的加强维护。

　　7·5由于非甲方的原因造成自身或他人的安全事故，责任和费用由乙方自行处理和承担。

　　7·6乙方承包此工程式为大包干，在施工中（包括转运）所发生的一切伤病、残、亡等，甲方概不负责，由乙方承担一切经济责任和法律责任。

　　第八条文明施工

　　8·1乙方必要的生产场地仅限于指定的区域进行，乙方的生活住宿问题在场外自行解决，作业区域及场内严禁生火煮饭及人员住宿。

　　8·2过程产品的保护和最终产品在验收前的成品保护工作由乙方负责。

　　8·3乙方在其施工区域摆放的机械设备必须整齐。保持清洁有序的施工场地。讲究卫生，不准随地大、小便。执行甲方有关管理规定，乙方文明施工达不到甲方的要求，甲方有权予以处罚。如乙方不能执行有关文明施工的内容，甲方有权安排他人整改，发生的费用由乙方承担。

　　第九条转让与分包

　　本合同不得转让，未经甲方许可，本合同工程的任何一部，乙方不得另行转包或分包。

　　第十条违约及处理

　　10·1甲方不能及时发出必要指令、确认，不按合同的约定履行其义务，支付款项及发生其它使用合同无法履行的行为，应承担违约，相应顺延工期，并按本合同有关条款承担责任和费用。

　　10·2乙方不能按合同工期完工，施工质量达不到本合同的质量要求，或发生其它使合同无法履行的行为，乙方承担违约责任，赔偿因其违约给甲方造成的全部直接损失。

　　10·3除双方另行协议终止合同，或因乙方违约使合同无法履行外，违约方承担上述责任后应继续履行合同。

　　10·4因一方违约不能履行，另一方欲中途终止或解除全部合同，应提前二天通知违约方后，方可终止或解除合同，由违约方承担违约责任和费用，以上违约按违约金额的10%计算。

　　10·5乙方工期违约责任：乙方如不按合同工期（包括顺延工期）交工：逾期每天罚款1000元，此款在乙方的承包费中扣出。赔偿甲方各种损失（包括甲方内部的损失及来自业主方的全部罚款）。

　　10·6乙方质量违约责任：如乙方在工程完工验收时达不到合同约定的质量标准的要求，则甲方在付款中扣留承包价款的10%的费用，直至到整体工程质量等级核定前达到优良标准后方可退回给乙方。

　　10·7若乙方在施工阶段，用机械设备或组织不到位。甲方有权清退乙方，并按排其他土石方施工队伍进场，因此造成的费用增加和损失由乙方承担。

　　第十一条争议解决方式

　　11·1本合同履行过程中发生纠纷时以协商的形式解决。协商不成时，可向有关仲裁机构申请仲裁解决。

　　第十二条其它事项

　　本合同双方签订，双方签字盖章后生效。至工程完工验收和完工结算后付清工程款后自行失效。本合同一式二份，双方各执一份。

　　甲方（公章）：_________乙方（公章）：_________

　　法定代表人（签字）：_________法定代表人（签字）：_________

　　_________年____月____日_________年____月____日

土石方工程分包合同5

　　发包方：______（以下简称甲方）

　　承包方：______（以下简称乙方）

　　一、根据《中华人民共和国经济合同法》和《建筑工程承包合同条例》及有关规定，结合本工程的具体情况，为明确双方施工过程中的权利、义务和经济责任，经双方协商签订本合同。

　　二、工程名称：工程地址：承包范围和内容：

　　三、做好施工前的准备

　　做好施工前的各项准备工作，搭设临时设施用房20间或10间2层。乙方所涉及的工作范围包括：本工程已启动临时水电工作，同时乙方无条件的指派1—2位专人负责工程安全，质量工作，乙方自己负责做好本工程的一切资料。

　　四、承包方式：

　　本工程暂定总造价（最终以建设单位审定的结算价为准），爆破工程按实际方量计算（甲方签证）为元/m，结算依据按建设方和发包方的.合同条款结算。

　　五、工程款支付方式：

　　每月进度款支付%，工程完工经验收合格审计结束后一个月内支付至总造价的%。乙方签订合同当天向甲方支付安全保证金：元整，工程竣工验收合格一周内退回。

　　六、施工期限：

　　1、乙方必须按甲方编制的施工进度计划执行，严格服从项目部的指挥安排。

　　（1）、职工保险：工程保险由项目部吧办理；

　　（2）、甲方根据建设方和施工图纸的施工说明，在施工前向乙方进行技术、质量要求和验收标准的交底工作。必须配施工员一名。

　　（3）由乙方上报工程量和施工期间发生的停工，及因建设方原因所产生的材料、机械，人工所有的损失由甲方代办签证。

　　2、乙方职责；

　　（1）乙方必须根据建设方和甲方的施工方案、施工图纸说明进行施工，保证承包的工程项目质量达到合同规定的质量等级。

　　（2）乙方在施工中必须遵守建设方和甲方指定的技术、质量操作要求、规范和管理制度，随时接受甲方的监督检查和管理，并为检查提供条件。

　　（3）乙方承包工程项目完工后，必须做好成品保护工作，因乙方原因造成工程项目的质量未达到合同规定的质量等级，乙方必须无条件返工，直至达到合同规定的质量等级。

　　（4）乙方必须组织素质优良的施工队伍，对每个人员进行技术和安全交底，承包人必须常驻工地便于管理，乙方必须按甲方要求配备劳动力，特殊工种必须持证上岗。

　　（5）乙方人员在本工地住宿必须办理暂住证，禁止无身份证人员进场；同时乙方班组必须办理劳务合同，甲方统一指定劳务公司，以上费用由乙方承担。

　　（6）乙方必须按公司财务制度要求材料，费用发票由公司财务人员确认。

　　（7）乙方必须按合同条款执行，如按合同没有支付施工人员工资，施工人员向项目部反应，项目部处罚承包人壹万元罚款/次，并追回未付工资款项。

　　（8）如承包人违反上述条例，项目部有权终止此分包协议。

　　七、安全生产和文明施工：

　　1、施工负责人应该督促本工种人员遵守安全生产的规定，服从工地的安全保卫管理，遵守工地的有关规章制度，职工之间严禁打架、赌博是事件发生。一经发现，按照有关条例处罚；

　　2、乙方应服从建设单位、监理单位及工地管理人员的监督管理，严禁顶撞、唾骂管理人员，如有发现当事人100元—1000元的经济处罚；

　　3、施工工程中乙方，乙方安全事故由乙方负全部经济等责任，甲方不承担任何责任。

　　4、施工工程中，如发有不能正常施工，项目部必须有人在场，如没有人在场，项目部应负责损失费。

　　5、乙方必须严格执行甲方制定的规章制度，参加甲方组织的安全教育和有关会议，参加安全知识考试。每天对班组人员认真正确使用安全劳保用品进行检查；

　　6、乙方要做好落手清工作，做到完工清场。

　　7、为有利于施工人员安全，公司为乙方统一购买质量较好的安全帽，乙方按实际采购价格承担，工人上班必须佩带公司统一发放的胸卡；

　　8、乙方安排住宿及就餐搭伙，施工人员不得在宿舍内做饭烧菜及使用其他大功率的用电器具，一经发现，当场没收及罚款500—20xx元，在每次发生活费中扣除。乙方宿舍内每天派专人打扫卫生，把生活垃圾扫到门口，专人进行清理，乙方不得在宿舍内抛洒垃圾，否则后果自负，乙方人员入住后，由班组长进行交底，不得在民用住宅区损坏任何设施及物品，否则加倍赔偿。

　　八、其他：

　　1、合同经双方代表签字盖章后生效，双方代表按合同规定行使合同约定的权利，改选合同约定的职责；

　　2、本合同生效后，如发生争议，由双方协商解决。如不能自行解决，任何一方可向国家规定的合同管理机构申请调解或仲裁，也可以直接向人民法院起诉；

　　3本合同双方履行完毕后自行失效；

　　4、本合同一式两份，甲乙双方各执两份。

　　甲方（公章）：_________乙方（公章）：_________

　　法定代表人（签字）：_________法定代表人（签字）：_________

　　_________年____月____日_________年____月____日

土石方工程分包合同6

　　甲方：_________________

　　乙方：_________________

　　根据《中华人民共和国合同法》及国家有关法律规定，结合本工程的具体情况，为明确双方责任，确保工程施工质量，经甲乙双方友好协商，就乙方承包__区马巷中学新校区土石方工程一事，达成以下协议：

　　一、工程名称：

　　甲方位于_______区，用地面积约_______*方米，因地势高低，需挖除和回填部份土石方，不计挖方后填方量约_______立方米。本项目要求按甲方提供的______________设计院设计的场地竖向设计图纸进行挖填和分层压实施工，除将高出设计标高部份的土挖除回填至填土区并压实外，尚需到场地外购土并将土运至填土区回填并压实。

　　二、甲方责任：

　　1、负责提供______________设计院设计的场地竖向设计施工图纸，负责委托测量场地红线坐标及控制高程，交由乙方放样及施工；

　　2、负责按合同约定拨付工程款和办理工程决算；

　　3、负责委托测量单位进行场地竣工验收测量。

　　三、乙方责任：

　　1、乙方应严格按设计图纸组织施工，不管开挖或回填土方的地质变化，应全部按期挖填完成，并符合设计要求，否则甲方有权取消合同、拒付工程款，乙方应自动退场；

　　2、乙方应严格遵守安全生产、文明施工规范，承担施工过程中的所有责任，严格执行**有关部门的`政策及法规。

　　3、乙方应负责办理有关手续及协调与周边村民及**管理部门的关系，费用由乙方负责；乙方因处理与周边村民及**管理部门的关系不当造成工期延误不予顺延工期。

　　4、乙方应负责施工时的人身安全责任及民事责任。

　　5、乙方应在工地现场*施工图测出红线图范围内坐标点及水准点，并增加翔安一中运动场西南侧大排水沟沟底水准点和向东南侧池塘边水沟沟底水准点的落差。

　　6、乙方须加强现场质量、安全管理，确保施工现场安全；机械设备进出场，应事先与监理、建设单位项目负责人联系。

　　7、乙方应在现场设立安全警示标志牌，防止学生及闲散人员进入施工现场，严防施工现场不安全隐患。

　　8、合同签定后_______天内，甲方向乙方提供工程施工场*图，通讯由乙方自行负责。

　　9、乙方应负责办理工程决算和提供工程内业资料，并在工程完工后_______天内提交相关工程内业资料和工程决算书。

　　10、乙方应负责按设计及规范要求分层夯实，每_______cm厚用20t压路机械压实一遍。回填土密实度应满足不低于90%的设计要求。

　　11、工程完工后_______天内应做好施工现场及周边卫生的清洗工作，保证施工场地清洁符合《建设工程施工现场管理规定》的规定和文明施工要求，交工前清理现场达到__市环境卫生的要求，并拆除全部临时搭设。

　　四、工程量的计算方法、价格及付款方式：

　　1、经双方协商，本工程不计挖方部份的费用，仅计填方及压实费用。填方工程量暂按甲方提供的设计图纸计算为13万立方米，实际土方量按实发生结算。乙方应在合同签订前进行现场勘察，并复核工程量，工程量经双方确认后不再调整。施工中如甲方变更设计图纸，具体变更的工程量按实计算。

　　2、经双方协商，回填土不论运距远*，*均按每立方米_______元人民币计算包干（含开挖装车、回填、运输、整*、施工现场地面杂物、树木清理、少量石块爆破等）；分层夯实按压路机（20t）以台班计价，每台班单价_______元，台班数按_______台班包干，不做调整。总造价按乙方投标价暂定为_______万元。

　　3、工程款支付方式：乙方机械进场后_______天内甲方支付工程承包款的20%，工程完成一半后支付进度款的30%，验收合格后再支付进度款的30%；决算经市财政审核所审核完成后且提供完整内业资料后10天内结清尾款。所有款项均通过银行转帐方式进行，乙方应提供__区税务部门的专用发票。

　　五、工期：

　　本项目的工期按甲乙双方签定合同后25日内完成。如遇特殊情况（设计变更、工作量变化、不可抗力影响以及非乙方原因造成的停、窝工等）时，工期经甲方签证后顺延。

　　六、违约责任：

　　七、其他约定：

　　1、本合同未尽事宜，经甲、乙双方协商后签定补充协议，补充协议与本合同具有同等法律效力。

　　2、本合同自甲、乙方签字盖章后生效，甲、乙方履行完合同规定的义务后，结清工程款后失效。

　　3、本合同正本贰份，双方各存壹份，副本陆份，甲方肆份，乙方贰份。

　　甲方（盖章）：______________乙方（盖章）：______________

　　甲方代表（签字）：______________乙方代表（签字）：______________

　　时间：______________时间：______________

　　签约地：______________

土石方工程分包合同菁选（扩展3）

——土石方工程分包合同优选【5】份

　　土石方工程分包合同 1

　　发包方（以下简称甲方）：______

　　承包方（以下简称乙方）：______

　　甲方因建设需要，委托乙方承建土石方开挖工程。为明确双方各自的相互权利、义务，根据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》、《建筑安装工程承包合同条例》以及其他有关法律、法规的规定，遵循*等、自愿、公*和诚实的原则，结合本工程的具体情况，双方经充分协商，特订以下合同条款，双方共同信守遵循。

　　第一条、工程名称：泰兴市学院路保障性安置房一标段工程地点：泰兴市学院路跃进河以南

　　第二条、工程承包范围及内容：土石方开挖工程（具体范围详见招标文件），按甲方提供的标高，进行编制施工方案，承包施工，包括施工区域内的开挖、淤泥开挖、场内外土石方外运及处理，完工后的场地清理以及有经验的承包人根据实际情况可推断出的为完成此项完整工程所需要的全部工作。

　　第三条、承包方式：包工包料、包机械设备、包质量、包安全、包工期、包文明施工、包验收、包税费、办理**部门有关报批手续、包验收、税金、包场内运输道路及场地内外的清洗清理等。

　　第四条、工期与进度

　　4·1·本工程从开工到竣工验收通过的绝对工期为：个日历天（包含节假日在内）；开工日期以甲方书面通知为准；如因甲方原因推迟开工日期的，则以甲方发出的开工令中的开工日期为准，乙方同意无条件接受并按时进行开工。

　　4·2·开工前，由乙方提供具体施工方案，并提供详细的施工进度计划，报送甲方、监理审核，施工过程中，如因甲方原因或其他甲、乙双方不可抗拒的.因素造成工期延误的，乙方应在三天内向甲方提出书面工期顺延，经甲方书面授权的代表签字确认并加盖公章后，工期可作相应顺延。工期是否顺延规定如下；

　　4·2·1·本工程在施工过程中若因下雨等天气因素影响，造成无法施工连续8小时以上，经甲方及监理方签字盖章确认后，可予以顺延工期；

　　4·2·2·不可抗力因素所延误的工期，经甲乙双方签证盖章认可后，可进行调整；

　　4·2·3·如乙方未按时提出顺延工期申请，则视为乙方放弃工期签证的权利；

　　4·2·4·如乙方在施工过程中因甲方原因致使乙方施工不能持续进行而停工，造成的工期延误可以相应顺延，停工期间所产生的一切费用由乙方承担，乙方不得向甲方提出任何索赔要求；

　　4·2·5·施工过程中，由于乙方劳动力不够、机械设备数量不足，材料供不足、管理不善等原因造成工期延误时，甲方有权采取劳动力支援、机械设备支援、管理人员支援等补救措施来保证本工程工期控制点的完成，由此所发生的一切费用均由乙方负责，并在甲方应付给乙方的工程款中直接扣除。

　　第五条、工程质量标准

　　5·1·工程质量标准、行业标准及本合同要求的合格标准；

　　5·2·质量验收及评定标准执行国家及省市相关的施工及验收规范；

　　5·3·除以上质量要求外，必须满足甲方要求。

　　第六条、合同价款

　　暂定总价：小写￥：元，人民币大写：元（投标人所报单价为含税单价，不得因任何原因进行调整，工作量按实调整）

　　第七条、付款方式

　　7·1·根据投标人自行报价方式填写：

　　7·2·乙方在申请进度款/结算款时应同时提供工程所在地税务机构认可的合规税票，甲方通过银行划账或支票方式支付款项。

　　7·3·工程款分为进度款、结算款，乙方应按支付的进度节点申报，只有具备支付条件时，甲方才支付工程款。

　　7·4·所有工程款项都必须由乙方提出申请，并报送进度表给甲方审核后支付。

　　第八条、计价与计量

　　8·1·计价范围：土石方开挖、回填及外运

　　8·2·计价方式：本工程采用综合单价包干合同，本合同所确定的综合单价，结算时不做调整。工作量以实际测量为准（具体详见报价单）

　　8·3·综合单价包括人工费、机械费、管理费、利润、措施项目费、税金、余土外运所涉的所有风险及费用、不可预见费以及本工程所测算的风险金（包括风险金及**相关收费等）等全部费用，结算不作任何调整，地下土质情况、回填处工作面不足等一切风险由乙方自行承担；

　　第九条、结算

　　9·1·乙方在完成承包方位内工程后，乙方应按照甲方预结算工作规程向甲方提交《最终结算申请报告》以及完整合格的结算依据资料，甲方在收到机房递交的《最终结算申请报告》及合格的结算依据资料后30天内审核完毕并将审核意见反馈给乙方，由双方共同完成最终就算后，由甲方出具《最终结算审核报告》作为最终结算支付的依据性文件。乙方未能向甲方递交《最终结算审核报告》及完整合格的结算依据资料，造成工程最终结算不能正常进行或工程最终结算价款不能及时支付，由乙方承担一切责任。

　　9·2·乙方的最终结算送审，无论是经甲方还是经甲方委托的单位审核，若审核的核减幅度超过5%（含5%）时，甲方可将该项目的就算工作顺延30天，以便详细调查。

　　9·3· 《最终结算审核报告》为工程结算的唯一依据，该报告经各方审批权人签字并加盖公章后生效；如各审批人未全部签字或各审批人已全部签字但未加盖双方公章，《最终结算审核报告》都未生效，不能作为工程结算的合法依据。

　　第十条、甲方责任

　　10·1·方委派为代表，负责监督乙方工程进度、工程质量、办理工程量的核验、工程验收等事宜，测量委派为现场测量代表，但该代表的签字须加盖甲方项目部或甲方公章后才有效。除非本合同有约定，未经甲方书面委托，甲方或甲方项目部其他人员的签字都视为个人行为，甲方不予确认并不承担任何法律责任。

　　10·2·审核乙方编制的施工组织设计、施工进度计划、材料设备进场计划等报表及相关文件。

　　10·3·按本合同约定及时进行验收和支付工程款。

　　第十一条、乙方责任

　　11·1·选派为乙方施工现场代表，并于开工前书面通知甲方，负责施工现场的全面工作，根据本合同规定处理现场有关承包工程施工进度、技术质量、安全施工、检查验收、洽商签证等事宜。

　　11·2·自行解决施工人员的食宿问题，并承担发生的费用。

　　11·3·甲方提供水电源接驳点，乙方从该接驳点将水电源引至施工现场并承担接驳费用，负责施工期间用水费用，水费的计取标准按相应部门收取的规定执行，水电费支付至总包方。

　　11·4·严格按施工规范、施工方案及甲方代表的指令进行施工。确保工程质量，按期支付。

　　11·5·遵守安全施工、文明施工和卫生环保守则，做到文明施工、安全生产，如施工过程中出现任何质量、安全事故，一切责任均由乙方承担。

　　11·6·乙方负责购买施工人员（含临时工在内的所有参加项目建设的人员）的人身意外伤害险、现场财产和设备的保险并自行承担费用。否则，发生任何事故，无论事故原因如何均由乙方承担全部责任。

　　11·7·在土石方回填过程中，有其他的施工，可能因为工作面的影响，降低施工效率，乙方必须配合其他工种，甲方不再承担此笔费用，由土石方单位合理安排施工顺序，不能因此原因工期顺延。如之前乙方已有机械进场但没开始施工，所产生的全部费用由乙方自行承担。

　　第十二条、解决争议的方式

　　合同履行过程中如发生纠纷，双方应*等友好协商解决，协商解决不成的，双方同意向合同履约所在地法院提出诉讼解决。

　　第十三条、合同份数、生效

　　13·1·未尽事宜，由双方另行协商并签订补充协议，补充协议作为本合同不可分割的组成部分，具有同等法律效力。

　　13·2·合同一式肆份，甲方执叁份，乙方执壹份，均具同等法律效力，自双方签字且盖章之日起生效，在本合同全部竣工验收且双方履行完各自的职责后失效。

　　甲方（公章）：_________乙方（公章）：_________

　　法定代表人（签字）：_________法定代表人（签字）：_________

　　_________年____月____日_________年____月____日

　　土石方工程分包合同 2

　　因甲方承建的某立交工程的施工需要，决定将该工程的土石方挖运分项工程进行分包.由乙方承包该分包施工任务.为明确双方的责任，权利和义务，根据《中华人民共和国经济合同法》和《建筑安装工程承包合同条例》以及甲方与业主签订的总包合同的原则和规定，结合本工程的具体情况，经双方友好协商，达成如下协议:

　　第1条:工程概况:

　　1.1工程名称:

　　1.2工程范围:本工程范围内的所有土石工程(包括所用的机械).

　　1.3承包方式:土方工程全包干

　　1.4工期:

　　1.5工程质量等级：工程质量应达到国家质量检验评定标准的优良等级，同时接受甲方gb/t19002(iso9002)质量保证体系的有规定和要求.

　　1.6工程造价

　　第2条 图纸及资料

　　2.1乙方施工作图(或大样图/施工方案/质量保证措施)提供日期:

　　2.2甲方审定日期: (提供份数: 份)

　　第3条 工程采用的标准规范及质量要求

　　3.1按《建筑工程施工规范及验收规范》(jgj73-91)要求组织施工及验收.

　　3.2质量要求:该分项工程应达到国家质量评定优良标准.

　　第4条 双方责任

　　4.1甲方责任

　　4.1.1检查施工进度计划完成情况.

　　4.1.2为乙方解决施工现场所需的用水，用电接口.

　　4.1.3按合同条款支付工程款项.

　　4.1.4协调乙方与其它专业之间在进度，施工质量，交叉施工，相互配合，文明及安全施工方面的相互关系.

　　4.1.5组织分项工程验收.

　　4.1.6甲方有权要求乙方辞退甲方为其能力或行为已不能胜任本分项内相关工作的乙方的任何成员.

　　4.2乙方责任

　　4.2.1提供进场施工必备的有关资料和文件，证明其有能力承接工程资质的有关材料.

　　4.2.2执行甲方签发的技术质量指令，按甲方审定批准的设计图纸，施工方案及本合同的要求组织施工，确保按合同工期和质量要求完成所承担的工程.

　　4.2.3严格遵守甲方制定的分承包管理办法，规定及各项现场管理制度.接受**有关部门及业主和甲方的监督检查.

　　4.2.4服从甲方统一调度管理，按时参加生产调度会及工作协调会，并执行会议指令.

　　4.2.5施工现场内，工程竣工交验前，乙方应配合专门的管理人员及相应的管理措施对自己的机械设备，材料物资等加强管理.如损失或被损坏，由乙方自行负责.

　　第5条 双方驻工地代表人及履行合同约定的职责

　　5.1甲方驻工地代表人:

　　5.2乙方驻工地代表人:

　　5.3乙方应接受甲方的合理指令，通知.甲方的指令，通知均以书面的形式由甲方代表签字后发给乙方.通知持有异议，应在签收后24小时内提出书面报告，甲方在收到乙方的报告后24小时内作出修改或维持原指令的决定，并以书面形式通知乙方，乙方应予执行.因指令或错误造成的损失由甲方承担，延误的工期相应顺延.如乙方接受指令或通知后，在规定的时间内未提出指令的工作，所发生的一切费用不论低均在乙方工程款中扣除.在施工过程中，如乙方的'施工质量或施工人，财，物的投放无法满足合同要求，进度计划不能按期完成而影响工程总进度计划，且在限期内没有修正或弥补，除按合同违约条款执行外，甲方有权采取另行选择队伍进场施工等措施，以确保工程质量和进度.

　　第6条 工期延误

　　对以下原因造成工期推迟，经甲方确认后，工期可顺延，但不予经济签证.

　　6.1因甲方未按约定完成工作或甲方提出更改设计导致中断施工.

　　6.2下雨超过24小时以上不能施工.

　　6.3如遇地质条件变化，勘察报告与设计不符合而造成施工中断者.

　　***因天灾或人力不可抗拒的原因被迫停工.

　　第7条 竣工结算

　　7.1乙方提交结算报告时间为竣工验收后三十天内.

　　7.2甲方批准结算报告的时间为收到乙方结算后三十天内审核完毕.

　　第8条 安全施工

　　8.1乙方应严格执行安全操作规程，对进场人员进行必要的安全教育和安全技术交底工作，遵守甲方制定的关于安全生产的规章制度.

　　8.2乙方应做好作业区域的安全防护，给现场作业的工作人员提供足够的安全帽，橡胶鞋，安全带，安全鞋等安全劳动保护用品，作业人员的人身安全防护工作.

　　8.3乙方应指派足够的负责安全的专兼职工作人员专门处理安全及防止人员在乙方分包区域的人身安全事故方面的问题.进入乙方作业区的所有人员(含来自甲方或其它乙方的人员)违反了文明及安全方面的规定，均应接受到规定的处罚，此类处罚甲方认同.乙方指定的安全人员应能胜任此项工作，并有权执行各种指示及采取防止事故发生的预防措施.乙方的安全员的任命应报甲方审批.

　　第9条 违约及处理

　　9.1甲方代表不能及时发出必要指令，确认，不按合同的约定履行其义务，支付款项及发生其它使合同无法履行的行为， 应承担违约，相应顺延工期，并按本合同有关条款承担责任和费用.

　　9.2乙方不能按合同工期竣工，施工质量达不到本合同约定的质量要求，或发生其它使合同无法履行的行为，乙方承担违约责任，赔偿因其违约给甲方造成的全部直接损失.

　　9.3除双方另行协议将合同终止，或因一方违约使合同无法履行外，违约方承担上述责任后应继续履行合同.

　　9.4因一方违约不能履行，另一方欲中途终止或解除全部合同，应提前二天通知违约方后，方可终止或解除合同，由违约方承担违约责任和费用.以上违约按违约金额的10%计算.

　　9.6乙方质量违约责任:如乙方在工程竣工验收时达不到合同约定的质量标准的要求，则甲方在后期付款中扣留承包价款的10%的费用，直至到整体工程质量等级核定前达到优良标准或不影响整体工程评定后方可退回给乙方.

　　第10条 争议解决方式

　　本合同履行过程中发生纠纷时以协商的形式解决.协商不成时，可向有关经济合同仲裁机构申请仲裁.

　　第11条 其它事项

　　11.1本合同由双方签订，双方签字盖章后生效.至办完工程验收交接和竣工结算后，除有关修款仍生效外，其它条款即告终止，保修期期后，有关保修条款终止.本合同正本二份，双方各执一份，副本三份甲方执有.

　　11.2本合同款未尽事宜，甲，乙双方本着*等原则，要协商补充条款.

　　发包方: 承包方:

　　法定代表或委托人: 法定代表或委托人:

　　地址: 地址:

　　电话: 电话:

　　开户行: 开户行:

　　帐号: 帐号:

　　签订日期: 年 月 日 签订日期: 年 月 日

　　土石方工程分包合同 3

　　发包方：______（以下简称甲方）

　　承包方：______（以下简称乙方）

　　一、根据《中华人民共和国经济合同法》和《建筑工程承包合同条例》及有关规定，结合本工程的具体情况，为明确双方施工过程中的权利、义务和经济责任，经双方协商签订本合同。

　　二、工程名称：工程地址：承包范围和内容：

　　三、做好施工前的准备

　　做好施工前的各项准备工作，搭设临时设施用房20间或10间2层。乙方所涉及的工作范围包括：本工程已启动临时水电工作，同时乙方无条件的指派1—2位专人负责工程安全，质量工作，乙方自己负责做好本工程的一切资料。

　　四、承包方式：

　　本工程暂定总造价（最终以建设单位审定的结算价为准），爆破工程按实际方量计算（甲方签证）为元/m，结算依据按建设方和发包方的.合同条款结算。

　　五、工程款支付方式：

　　每月进度款支付%，工程完工经验收合格审计结束后一个月内支付至总造价的%。乙方签订合同当天向甲方支付安全保证金：元整，工程竣工验收合格一周内退回。

　　六、施工期限：

　　1、乙方必须按甲方编制的施工进度计划执行，严格服从项目部的指挥安排。

　　（1）、职工保险：工程保险由项目部吧办理；

　　（2）、甲方根据建设方和施工图纸的施工说明，在施工前向乙方进行技术、质量要求和验收标准的交底工作。必须配施工员一名。

　　（3）由乙方上报工程量和施工期间发生的停工，及因建设方原因所产生的材料、机械，人工所有的损失由甲方代办签证。

　　2、乙方职责；

　　（1）乙方必须根据建设方和甲方的施工方案、施工图纸说明进行施工，保证承包的工程项目质量达到合同规定的质量等级。

　　（2）乙方在施工中必须遵守建设方和甲方指定的技术、质量操作要求、规范和管理制度，随时接受甲方的监督检查和管理，并为检查提供条件。

　　（3）乙方承包工程项目完工后，必须做好成品保护工作，因乙方原因造成工程项目的质量未达到合同规定的质量等级，乙方必须无条件返工，直至达到合同规定的质量等级。

　　（4）乙方必须组织素质优良的施工队伍，对每个人员进行技术和安全交底，承包人必须常驻工地便于管理，乙方必须按甲方要求配备劳动力，特殊工种必须持证上岗。

　　（5）乙方人员在本工地住宿必须办理暂住证，禁止无身份证人员进场；同时乙方班组必须办理劳务合同，甲方统一指定劳务公司，以上费用由乙方承担。

　　（6）乙方必须按公司财务制度要求材料，费用发票由公司财务人员确认。

　　（7）乙方必须按合同条款执行，如按合同没有支付施工人员工资，施工人员向项目部反应，项目部处罚承包人壹万元罚款/次，并追回未付工资款项。

　　（8）如承包人违反上述条例，项目部有权终止此分包协议。

　　七、安全生产和文明施工：

　　1、施工负责人应该督促本工种人员遵守安全生产的规定，服从工地的安全保卫管理，遵守工地的有关规章制度，职工之间严禁打架、赌博是事件发生。一经发现，按照有关条例处罚；

　　2、乙方应服从建设单位、监理单位及工地管理人员的监督管理，严禁顶撞、唾骂管理人员，如有发现当事人100元—1000元的经济处罚；

　　3、施工工程中乙方，乙方安全事故由乙方负全部经济等责任，甲方不承担任何责任。

　　4、施工工程中，如发有不能正常施工，项目部必须有人在场，如没有人在场，项目部应负责损失费。

　　5、乙方必须严格执行甲方制定的规章制度，参加甲方组织的安全教育和有关会议，参加安全知识考试。每天对班组人员认真正确使用安全劳保用品进行检查；

　　6、乙方要做好落手清工作，做到完工清场。

　　7、为有利于施工人员安全，公司为乙方统一购买质量较好的安全帽，乙方按实际采购价格承担，工人上班必须佩带公司统一发放的胸卡；

　　8、乙方安排住宿及就餐搭伙，施工人员不得在宿舍内做饭烧菜及使用其他大功率的用电器具，一经发现，当场没收及罚款500—20xx元，在每次发生活费中扣除。乙方宿舍内每天派专人打扫卫生，把生活垃圾扫到门口，专人进行清理，乙方不得在宿舍内抛洒垃圾，否则后果自负，乙方人员入住后，由班组长进行交底，不得在民用住宅区损坏任何设施及物品，否则加倍赔偿。

　　八、其他：

　　1、合同经双方代表签字盖章后生效，双方代表按合同规定行使合同约定的权利，改选合同约定的职责；

　　2、本合同生效后，如发生争议，由双方协商解决。如不能自行解决，任何一方可向国家规定的合同管理机构申请调解或仲裁，也可以直接向人民法院起诉；

　　3本合同双方履行完毕后自行失效；

　　4、本合同一式两份，甲乙双方各执两份。

　　甲方（公章）：_________乙方（公章）：_________

　　法定代表人（签字）：_________法定代表人（签字）：_________

　　_________年____月____日_________年____月____日

　　土石方工程分包合同 4

　　甲方：_________________

　　乙方：_________________

　　根据《中华人民共和国合同法》及国家有关法律规定，结合本工程的具体情况，为明确双方责任，确保工程施工质量，经甲乙双方友好协商，就乙方承包__区马巷中学新校区土石方工程一事，达成以下协议：

　　一、工程名称：

　　甲方位于_______区，用地面积约_______*方米，因地势高低，需挖除和回填部份土石方，不计挖方后填方量约_______立方米。本项目要求按甲方提供的______________设计院设计的场地竖向设计图纸进行挖填和分层压实施工，除将高出设计标高部份的土挖除回填至填土区并压实外，尚需到场地外购土并将土运至填土区回填并压实。

　　二、甲方责任：

　　1、负责提供______________设计院设计的场地竖向设计施工图纸，负责委托测量场地红线坐标及控制高程，交由乙方放样及施工；

　　2、负责按合同约定拨付工程款和办理工程决算；

　　3、负责委托测量单位进行场地竣工验收测量。

　　三、乙方责任：

　　1、乙方应严格按设计图纸组织施工，不管开挖或回填土方的地质变化，应全部按期挖填完成，并符合设计要求，否则甲方有权取消合同、拒付工程款，乙方应自动退场；

　　2、乙方应严格遵守安全生产、文明施工规范，承担施工过程中的所有责任，严格执行**有关部门的政策及法规。

　　3、乙方应负责办理有关手续及协调与周边村民及**管理部门的关系，费用由乙方负责；乙方因处理与周边村民及**管理部门的关系不当造成工期延误不予顺延工期。

　　4、乙方应负责施工时的人身安全责任及民事责任。

　　5、乙方应在工地现场*施工图测出红线图范围内坐标点及水准点，并增加翔安一中运动场西南侧大排水沟沟底水准点和向东南侧池塘边水沟沟底水准点的落差。

　　6、乙方须加强现场质量、安全管理，确保施工现场安全；机械设备进出场，应事先与监理、建设单位项目负责人联系。

　　7、乙方应在现场设立安全警示标志牌，防止学生及闲散人员进入施工现场，严防施工现场不安全隐患。

　　8、合同签定后_______天内，甲方向乙方提供工程施工场*图，通讯由乙方自行负责。

　　9、乙方应负责办理工程决算和提供工程内业资料，并在工程完工后_______天内提交相关工程内业资料和工程决算书。

　　10、乙方应负责按设计及规范要求分层夯实，每_______cm厚用20t压路机械压实一遍。回填土密实度应满足不低于90%的设计要求。

　　11、工程完工后_______天内应做好施工现场及周边卫生的清洗工作，保证施工场地清洁符合《建设工程施工现场管理规定》的规定和文明施工要求，交工前清理现场达到__市环境卫生的要求，并拆除全部临时搭设。

　　四、工程量的计算方法、价格及付款方式：

　　1、经双方协商，本工程不计挖方部份的费用，仅计填方及压实费用。填方工程量暂按甲方提供的设计图纸计算为13万立方米，实际土方量按实发生结算。乙方应在合同签订前进行现场勘察，并复核工程量，工程量经双方确认后不再调整。施工中如甲方变更设计图纸，具体变更的工程量按实计算。

　　2、经双方协商，回填土不论运距远*，*均按每立方米_______元人民币计算包干（含开挖装车、回填、运输、整*、施工现场地面杂物、树木清理、少量石块爆破等）；分层夯实按压路机（20t）以台班计价，每台班单价_______元，台班数按_______台班包干，不做调整。总造价按乙方投标价暂定为_______万元。

　　3、工程款支付方式：乙方机械进场后_______天内甲方支付工程承包款的20%，工程完成一半后支付进度款的'30%，验收合格后再支付进度款的30%；决算经市财政审核所审核完成后且提供完整内业资料后10天内结清尾款。所有款项均通过银行转帐方式进行，乙方应提供__区税务部门的专用发票。

　　五、工期：

　　本项目的工期按甲乙双方签定合同后25日内完成。如遇特殊情况（设计变更、工作量变化、不可抗力影响以及非乙方原因造成的停、窝工等）时，工期经甲方签证后顺延。

　　六、违约责任：

　　七、其他约定：

　　1、本合同未尽事宜，经甲、乙双方协商后签定补充协议，补充协议与本合同具有同等法律效力。

　　2、本合同自甲、乙方签字盖章后生效，甲、乙方履行完合同规定的义务后，结清工程款后失效。

　　3、本合同正本贰份，双方各存壹份，副本陆份，甲方肆份，乙方贰份。

　　甲方（盖章）：______________乙方（盖章）：______________

　　甲方代表（签字）：______________乙方代表（签字）：______________

　　时间：______________时间：______________

　　签约地：______________

　　土石方工程分包合同 5

　　甲方：_________________

　　乙方：_________________

　　根据《中华人民共和国合同法》及国家有关法律规定，结合本工程的具体情况，为明确双方责任，确保工程施工质量，经甲乙双方友好协商，就乙方承包__区马巷中学新校区土石方工程一事，达成以下协议：

　　一、工程名称：

　　甲方位于_______区，用地面积约_______*方米，因地势高低，需挖除和回填部份土石方，不计挖方后填方量约_______立方米。本项目要求按甲方提供的______________设计院设计的场地竖向设计图纸进行挖填和分层压实施工，除将高出设计标高部份的土挖除回填至填土区并压实外，尚需到场地外购土并将土运至填土区回填并压实。

　　二、甲方责任：

　　1、负责提供______________设计院设计的场地竖向设计施工图纸，负责委托测量场地红线坐标及控制高程，交由乙方放样及施工；

　　2、负责按合同约定拨付工程款和办理工程决算；

　　3、负责委托测量单位进行场地竣工验收测量。

　　三、乙方责任：

　　1、乙方应严格按设计图纸组织施工，不管开挖或回填土方的地质变化，应全部按期挖填完成，并符合设计要求，否则甲方有权取消合同、拒付工程款，乙方应自动退场；

　　2、乙方应严格遵守安全生产、文明施工规范，承担施工过程中的所有责任，严格执行**有关部门的`政策及法规。

　　3、乙方应负责办理有关手续及协调与周边村民及**管理部门的关系，费用由乙方负责；乙方因处理与周边村民及**管理部门的关系不当造成工期延误不予顺延工期。

　　4、乙方应负责施工时的人身安全责任及民事责任。

　　5、乙方应在工地现场*施工图测出红线图范围内坐标点及水准点，并增加翔安一中运动场西南侧大排水沟沟底水准点和向东南侧池塘边水沟沟底水准点的落差。

　　6、乙方须加强现场质量、安全管理，确保施工现场安全；机械设备进出场，应事先与监理、建设单位项目负责人联系。

　　7、乙方应在现场设立安全警示标志牌，防止学生及闲散人员进入施工现场，严防施工现场不安全隐患。

　　8、合同签定后_______天内，甲方向乙方提供工程施工场*图，通讯由乙方自行负责。

　　9、乙方应负责办理工程决算和提供工程内业资料，并在工程完工后_______天内提交相关工程内业资料和工程决算书。

　　10、乙方应负责按设计及规范要求分层夯实，每_______cm厚用20t压路机械压实一遍。回填土密实度应满足不低于90%的设计要求。

　　11、工程完工后_______天内应做好施工现场及周边卫生的清洗工作，保证施工场地清洁符合《建设工程施工现场管理规定》的规定和文明施工要求，交工前清理现场达到__市环境卫生的要求，并拆除全部临时搭设。

　　四、工程量的计算方法、价格及付款方式：

　　1、经双方协商，本工程不计挖方部份的费用，仅计填方及压实费用。填方工程量暂按甲方提供的设计图纸计算为13万立方米，实际土方量按实发生结算。乙方应在合同签订前进行现场勘察，并复核工程量，工程量经双方确认后不再调整。施工中如甲方变更设计图纸，具体变更的工程量按实计算。

　　2、经双方协商，回填土不论运距远*，*均按每立方米_______元人民币计算包干（含开挖装车、回填、运输、整*、施工现场地面杂物、树木清理、少量石块爆破等）；分层夯实按压路机（20t）以台班计价，每台班单价_______元，台班数按_______台班包干，不做调整。总造价按乙方投标价暂定为_______万元。

　　3、工程款支付方式：乙方机械进场后_______天内甲方支付工程承包款的20%，工程完成一半后支付进度款的30%，验收合格后再支付进度款的30%；决算经市财政审核所审核完成后且提供完整内业资料后10天内结清尾款。所有款项均通过银行转帐方式进行，乙方应提供__区税务部门的专用发票。

　　五、工期：

　　本项目的工期按甲乙双方签定合同后25日内完成。如遇特殊情况（设计变更、工作量变化、不可抗力影响以及非乙方原因造成的停、窝工等）时，工期经甲方签证后顺延。

　　六、违约责任：

　　七、其他约定：

　　1、本合同未尽事宜，经甲、乙双方协商后签定补充协议，补充协议与本合同具有同等法律效力。

　　2、本合同自甲、乙方签字盖章后生效，甲、乙方履行完合同规定的义务后，结清工程款后失效。

　　3、本合同正本贰份，双方各存壹份，副本陆份，甲方肆份，乙方贰份。

　　甲方（盖章）：______________乙方（盖章）：______________

　　甲方代表（签字）：______________乙方代表（签字）：______________

　　时间：______________时间：______________

　　签约地：______________

土石方工程分包合同菁选（扩展4）

——土石方工程承包合同 (菁华9篇)

土石方工程承包合同1

　　发包方：（以下简称甲方）

　　承包方：（以下简称乙方）

　　经甲、乙双方协商一致，就甲方委托乙方建造兰埔花园园林工程，签订以下协议：

　　一、工程内容：

　　包括我公司设计的兰埔花园园建、绿化、及其他部分工程（详见图纸）。

　　以上项目均按双方会审图纸之要求及附后预算总表所列项目、规格、备注、数量、要求施工。

　　二、工期：

　　1、开工日期：本项目工程工期从20xx年月日起至20xx年月日止，共个日历天。

　　2、施工期内，若因停水、停电、大雨、暴雨天等因情况或甲方书面确认工期可顺延。

　　3、因甲方原因不能及时移交施工场地则工期顺延。

　　三、工程合同价款：

　　经协商本合同总承包价款为人民币：壹佰零捌万元整。若施工过程中甲方有变更需要增加工程，则按实结算。

　　四、承建方式

　　乙方对水电及园建工程包工、包料；包质量、包验收合格、包安全、包工期、包文明施工。

　　1、乙方负责提供所承建工程的饰面样板，必须经双方确认方可进料施工。

　　2、施工期间甲方负责乙方施工发生的水电费用。

　　五、工程付款办法

　　1、本合同自甲、乙双方签订后3天内由甲方向乙方支付订金为合同价款的30%，即人民币：叁拾贰万肆仟元整。乙方收款后第二天安排人员进场施工。

　　2、待完成总工程80%后，甲方于3天内向乙方支付工程合同价款的30%，即人民币：叁拾贰万肆仟元整。

　　3、工程竣工后，甲方于一周内向乙方支付工程合同价款的20%，即人民币：贰拾壹万陆仟元整。

　　4、竣工验收合格后一个月内，向乙方支付工程合同价款的10%，即人民币：壹拾万零捌仟元整。

　　六、程质量要求：

　　1、乙方必须严格按甲方所审定之设计施工图纸的内容、要求及有关园林绿化施工规范进行施工。在施工过程中，乙方必须服从甲方监督管理，若发现乙方有不符合施工图纸要求及违反操作规范进行施工的事项，甲方有权提出并要求返工、修改，其停工、返工所造成的一切经济损失均由乙方负责承担。

　　2、施工过程必须作好记录及隐蔽工程验收签证。

　　七、工程竣工验收结算：

　　乙方于竣工后五天内向甲方提交竣工资料及验收报告，甲方在收到竣工验收报告后五天内组织有关部门进行验收，并于验收后五天内根据设计施工图纸、合同、补充合同及《有关园林绿化标准》给予合格批准或提出整改意见。乙方须按甲方要求整改，并承担因此造成的一切费用。甲方在验收合格后依据合同、补充合同及增加工程的签证清单进行结算，并于三十三个工作日内结算完毕。

　　八、延期违约责任：

　　乙方必须在施工期内按质、按量、按期完成工程。若工程延误，则每延误一天计罚人民币20xx元；若工程提前完成，则每提前一天完成奖励人民币1000元。若因甲方责任或不可抗力因素而令工程延误，乙方提出书面要求，甲方在三天内书面确认工期可顺延。如甲方未能按合同规定付款，逾期三天，乙方有权停工或对已完成工程进行围蔽处理，因此所造成的工期延误及经济损失由甲方负责。

　　九、质保内容

　　质保内容按有关建筑施工验收规范标准执行。

　　十、质保期限

　　以工程竣工验收合格之日起计算园建工程、水电工程质保期为十二个月。绿化保养期为十二个月，保养期从竣工验收之日开始计算，保养期满后由乙方以书面形式通知甲方接收。

　　十一、双方在施工中的几项规定：

　　1、施工期间，甲方因故进行修改调整，应提前二天通知乙方，向乙方发出修改书或修改图纸。如乙方发现有不妥之处，应提前二天以书面形式上报甲方，经甲方及设计部门处理后再行施工。

　　2、施工期间，乙方必须做好安全生产防范工作，落实各项安全措施，确保施工安全，承担安全施工责任，教育施工人员遵纪守法。

　　3、开工前三天甲方负责向乙方提供施工场地（应符合“三通一*”要求），施工范围内用水、电位置、测量的基线和水准点的位置，提供施工现场范围内地下管网图。若甲方未能及时提供施工场地，乙方有权顺延施工工期。

　　4、甲方负责现场工地的关系协调，以确保乙方施工进度。

　　5、乙方派出专人与甲方保持联络，协调现场施工。乙方承建的土建项目，应与相关安装工序密切配合，要求应用书面联系。

　　6、工程竣工后，乙方负责施工范围内垃圾的清理，做到工完场清。

　　十二、合同生效与终止：

　　本合同自双方法人代表签字并加盖公章后生效。工程质保期满，甲方将款项结清后合同即告终止。

　　十三、本合同壹式贰份，甲、乙方各执壹份，具同等法律效力。合同履行中未尽事宜，应尽可能协商解决。可补签有关协议，补签有关协议与本合同具有同等法律效力。

　　委托代表：委托代表：

　　签名：签名：

　　签订日期：______年______月______日签订日期：______年______月______日

土石方工程承包合同2

　　甲方：

　　乙方：

　　根据《中华人民共和国合同法》及国家有关法律规定，结合本工程的具体情况，为明确双方责任，确保工程施工质量，经甲乙双方友好协商，就乙方_____________土石方工程承包一事，达成以下协议:

　　一、工程名称:

　　甲方位于xxx，用地面积约xx*方米，因地势高低，需挖除和回填部份土石方，不计挖方后填方量。本项目要求按甲方提供的设计院设计的场地设计图纸进行土石方挖填施工，将高出设计标高部份的土挖除回填至填土区，尚需到场地外购土并将土运至填土区回填及回填部分夯实不在本合同承包范围内。

　　二、甲方责任：

　　1、 负责提供设计院设计的场地设计施工图纸，负责委托测量场地红线坐标及控制高程，交由乙方放样及施工;

　　2、 负责按合同约定拨付工程款和办理工程决算;

　　3、 负责委托测量单位进行场地竣工验收测量。

　　4、甲方应负责办理有关手续及协调与周边村民及*管理部门的关系，费用由乙方负责;乙方因处理与周边村民及*管理部门的关系不当造成工期延误不予顺延工期。

　　5、合同签定后三天内，甲方向乙方提供工程施工场*图，通讯及水电至施工现场。

　　三、乙方责任：

　　1、 乙方应严格按设计图纸组织施工，不管开挖或回填土方的地质变化，应全部按期挖填完成，并符合设计要求，否则甲方有权取消合同、拒付工程款，乙方应自动退场;

　　2、乙方应严格遵守安全生产、文明施工规范，承担施工过程中的所有责任，严格执行*有关部门的政策及法规。

　　3、乙方应负责施工时的人身安全责任及民事责任。

　　4、乙方应在工地现场按施工图测出红线图范围内坐标点及水准点

　　5、乙方须加强现场质量、安全管理，确保施工现场安全;机械设备进出场，应事先与甲方项目负责人联系。

　　6、乙方应在现场设立安全警示标志牌，防止学生及闲散人员进入施工现场，严防施工现场不安全隐患。

　　7、乙方应负责办理工程决算和提供工程内业资料，并在工程完工后20天内提交相关工程内业资料和工程决算书。

　　8、工程完工后3天内应做好施工现场及周边卫生的清洗工作，保证施工场地清洁符合《建设工程施工现场管理规定》的规定和文明施工要求，交工前清理现场达到____市环境卫生的要求，并拆除全部临时搭设。

　　9、调遣费到帐后进行机械、人员进场，预付款到帐后工程开工。

　　四、工程量的计算方法、价格及付款方式：

　　2、 经双方协商，挖土不论运距远*包干(含开挖装车、回填、运输、整*、施工现场地面杂物、树木清理等);遇石XX破部分*均按每立方米元人民币计算，以上价款为不含税价款，本合同须经政法部门公正，费用由甲方承担。

　　3﹑工程款支付方式：双方签订合同后三天内甲方向乙方支付工程承包款的为调遣费，乙方机械进场后3天内甲方支付工程承包款的 为预付款，工程开工后按月进度支付当月完成工程量价款的 乙方每月25向甲方上报当月完成工程量，甲方三天内未提出疑问视为认同并于次月5号前支付工程进度款，验收合格后再支付进度款的 ;决算完成后且提供完整内业资料后10天内结清尾款。所有款项均通过银行转帐方式进行。

　　五、工期：

　　开工日期以预付款到账日为工程开工日。

　　本项目的工期按甲乙双方签定合同预付款到账后____日内完成。如遇特殊情况(设计变更﹑工作量变化﹑不可抗力影响以及非乙方原因造成的停﹑窝工等)时，工期经甲方签证后顺延。

　　甲方：

　　乙方：

土石方工程承包合同3

　　甲方：（发包方）______________________________________________________

　　乙方：（承包方）______________________________________________________

　　根据《中华人民共和国合同法》和相关法律法规等规定，为明确双方在工程承包中的权利、义务和责任，确保工程任务的全面完成，在自愿、*等、互利的原则下，经甲乙双方协商同意签订本合同。

　　第一条 工程概况

　　（一） 工程名称：__________________________________________________

　　（二） 工程地点：__________________________________________________

　　（三） 工程范围：_______________________________________________ 本合同土石方工程量约为________________立方米。

　　（四） 工程总造价：经双方确定本合同综合单价为____________________全部工程造价暂定为人民币__________万元，大写_________________________。

　　第二条 工程期限

　　根据双方协商工程期限自______年_____月_____日起至_______年_____月_____日止，若发生了不可预见或不可抗力时，工期顺延。

　　第三条 工程质量

　　乙方根据甲方提供的图纸及资料进行施工，确保工程质量，工程验收时，应按图纸和验收标准执行。

　　第四条 工程价款结算

　　（一） 本合同全部工程造价的结算按下列方式办理：

　　本合同的工程量是暂定数量，待甲乙双方共同校定后作为最终结算的依据。如甲方提供的图纸和说明书与实际不符，按实际签证结算。

　　（二） 工程价款结算与拨付办法： 经双方确定现金支付，每日支付一次。

　　第五条 双方责任

　　（一） 甲方责任

　　1、 因甲方提供施工图纸、地质勘察资料及地下隐蔽设施，不及时或与实不符，除工期得以顺延外，还应偿付给乙方由此造成的误工或停工的实际损失；由此造成的第三方损失应由甲方负责。

　　2、 甲方派代表在工地进行技术、质量监督、检查、办理有关施工签证、验收手续等，解决应由甲方解决的问题。

　　3、 由于甲方原因造成乙方施工机械，运输车辆误工或停工，甲方应负责机械停置台班费及相应的实际损失，并相应顺延工期。

　　4、 工程变更：甲方应于三天前以书面形式通知乙方，并签订补充合同或另外办理施工签证。否则造成的经济损失由甲方承担并相应顺延工期。

　　5、 工程竣工后，甲方应组织专门人员在______日内进行验收。

　　6、 不按合同规定预付或结算工程款，除支付合同规定的预付或结算工程款外，还应按逾期天数，以每天按逾期款项的千分之五支付滞纳金。

　　（二） 乙方责任

　　1、 乙方根据甲方提供的施工图纸和地质勘查资料编制施工方案，并经甲方同意后施工。

　　2、 乙方应按照编制的施工方案严格组织施工。

　　3、 乙方应制定安全措施，加强对现场施工人员的安全教育，如发生事故应由责任方负担。

　　4、 乙方应合理组织施工和机械车辆调配，保证工程按期完成。工期每提前一天，甲方奖给乙方______元，同奖同罚。

　　5、 乙方应服从甲方工地代表的统一指挥。

　　第六条 合同纠纷

　　因履行本合同发生的一切争议，由当事人双方协商或调解解决，协商或调解不成，从以下两种方式种选择其中一种（在所选项下打√，如选择仲裁方式，请注明具体仲裁委员会）。

　　1、提交_______________仲裁委员会( )

　　2、依法向人民法院起诉（ ）

　　第七条 附则

　　（一） 本合同自双方盖章签字后生效，合同履行完毕后自行无效。

　　（二） 本合同如有未尽事宜，双方可以根据具体情况议定附加条款，以便共同遵守。

　　（三） 本合同正本甲、乙双方各执一份，副本应按相关法律法规的规定向有关部门签证备案。

　　发包方：（章） 承包方：（章）

　　地址： 地址：

　　法定代表人： 法定代表人：

　　委托代理人： 委托代理人：

　　电话： 电话：

　　开户银行： 开户银行：

　　帐号： 帐号：

　　邮政编码： 邮政编码：

　　签约时间： 年 月 日 签约时间： 年 月 日

土石方工程承包合同4

　　甲方：

　　乙方：

　　根据《中华人民共和国合同法》及国家有关法律规定，结合本工程的具体情况，为明确双方责任，确保工程施工质量，经甲乙双方友好协商，就乙方_____________土石方工程承包一事，达成以下协议:

　　一、工程名称:

　　甲方位于 ，用地面积约 *方米，因地势高低，需挖除和回填部份土石方，不计挖方后填方量。本项目要求按甲方提供的设计院设计的场地设计图纸进行土石方挖填施工，将高出设计标高部份的土挖除回填至填土区，尚需到场地外购土并将土运至填土区回填及回填部分夯实不在本合同承包范围内。

　　二、甲方责任：

　　1、 负责提供设计院设计的场地设计施工图纸，负责委托测量场

　　地红线坐标及控制高程，交由乙方放样及施工；

　　2、 负责按合同约定拨付工程款和办理工程决算；

　　3、 负责委托测量单位进行场地竣工验收测量。

　　4、甲方应负责办理有关手续及协调与周边村民及*管理部门的关系，费用由乙方负责；乙方因处理与周边村民及*管理部门的关系不当造成工期延误不予顺延工期。

　　5、合同签定后三天内，甲方向乙方提供工程施工场*图，通讯及水电至施工现场。

　　三、乙方责任：

　　1、 乙方应严格按设计图纸组织施工，不管开挖或回填土方的地质变化，应全部按期挖填完成，并符合设计要求，否则甲方有权取消合同、拒付工程款，乙方应自动退场；

　　2、乙方应严格遵守安全生产、文明施工规范，承担施工过程中的所有责任，严格执行*有关部门的政策及法规。

　　3、乙方应负责施工时的人身安全责任及民事责任。

　　4、乙方应在工地现场按施工图测出红线图范围内坐标点及水准点

　　5、乙方须加强现场质量、安全管理，确保施工现场安全；机械设备进出场，应事先与甲方项目负责人联系。

　　6、乙方应在现场设立安全警示标志牌，防止学生及闲散人员进入施工现场，严防施工现场不安全隐患。

　　7、乙方应负责办理工程决算和提供工程内业资料，并在工程完工后20天内提交相关工程内业资料和工程决算书。

　　8、工程完工后3天内应做好施工现场及周边卫生的清洗工作，保证施工场地清洁符合《建设工程施工现场管理规定》的规定和文明施工要求，交工前清理现场达到商洛市环境卫生的要求，并拆除全部临时搭设。

　　9、调遣费到帐后进行机械、人员进场，预付款到帐后工程开工。

　　四、工程量的计算方法、价格及付款方式：

　　1、经双方协商，本工程不计填方部份的费用，仅计挖方及石方

　　爆破费用。挖方工程量暂按甲方提供的设计图纸计算为 万立方米，实际土方量按实发生结算。乙方应在合同签订前进行现场勘察，并复核工程量，工程量经双方确认后不再调整。施工中如甲方变更设计图纸，具体变更的工程量按实际产生的工程量计算。

　　2、 经双方协商，挖土不论运距远*包干（含开挖装车、回填、运输、整*、施工现场地面杂物、树木清理等）；遇石方爆破部分*均按每立方米 元人民币计算，以上价款为不含税价款，本合同须经政法部门公正，费用由甲方承担。

　　3﹑工程款支付方式：双方签订合同后三天内甲方向乙方支付工程承包款的 为调遣费，乙方机械进场后3天内甲方支付工程承包款的 为预付款，工程开工后按月进度支付当月完成工程量价款的 乙方每月25向甲方上报当月完成工程量，甲方三天内未提出疑问视为认同并于次月5号前支付工程进度款，验收合格后再支付进度款的 ；决算完成后且提供完整内业资料后10天内结清尾款。所有款项均通过银行转帐方式进行。

　　五、工期：

　　开工日期以预付款到账日为工程开工日。

　　本项目的工期按甲乙双方签定合同预付款到账后 日内完成。如遇特殊情况（设计变更﹑工作量变化﹑不可抗力影响以及非乙方原因造成的停﹑窝工等）时，工期经甲方签证后顺延。

　　六、违约责任：

　　七、其他约定：

　　1﹑本合同未尽事宜，经甲﹑乙双方协商后签定补充协议，补充协议与本合同具有同等法律效力。

　　2﹑本合同自甲﹑乙方签字盖章后生效，甲﹑乙方履行完合同规定的义务后，结清工程款后失效。

　　3、本合同正本贰份，双方各存壹份，副本陆份，甲方肆份，乙方贰份。

　　甲方（盖章） 乙方（盖章）

　　甲方代表（签字）： 乙方代表（签字）：

　　时间： 时间：

土石方工程承包合同5

　　甲方：*****工程有限公司

　　乙方：

　　按照《合同法》结合中工程具体情况经甲乙双方协商达成以下协议：

　　一、 工程名称：土方工程

　　二、 工程内容：******小区

　　三、 工程地点：*******

　　四、 工程量、单价及承包形式：

　　工程量以施工图基坑面积和瑞贝卡房地产开发公司方共同签认开挖深度进行计量决算，基底20cm作为主体施工单位清土工程量，不计入本次机械挖运工程量，本次挖运土方单价一次包死，土方挖掘、外运单价 元/M3,本工程单价为综合价，含各种可预见、不可预见的因素。

　　五、工程基槽验收完成，由****公司监理、甲方等相关人员共同确认的工程量支付。

　　六、工期：

　　该工程工期暂定为 日历天，开工时间20xx年 月 日，竣工时间20xx年 月 日，挖土开工时间如有变动按甲方另行通知为准，不扣除节假日、雨雪天，该土方挖运工期每超过1天甲方罚乙方人民币壹万元整。

　　乙方每运挖总工程量的1/3时，工期最长不得超过1天。如当期总工程量的1/3运挖量超过1天，在下期总工程量1/3的运挖工期仍未将工期赶齐的，甲方有权单方解除合同，并追偿乙方因逾期施工给甲方造成的一切损失。

　　七、现场管理及质量要求：

　　1、乙方应绝对服从甲方项目部、监理单位和主体施工单位的指令，做到施工后的场地干净、*整等，为后续施工提供较好的环境。乙方应无条件配合总承包单位施工，不得以任何理由推诿、拒绝。在土方挖掘、运输过程中发现一次不服从管理或推诿、拒绝、扯皮现象，乙方除必须无条件服从外，甲方另处乙方20xx罚款。乙方严重不服从甲方管理的，甲方有权单方面解除合同，同时乙方承担因此给甲方造成的损失，且不再支付所完工费用。乙方汽车出土路线根据甲方需走小区南门，汽车出土不能走庐山路小区出口。

　　2、乙方在挖掘过程中绝对保证按图示标准、标高开挖，决不允许超挖、少挖。如出现超图示基底标高下挖，乙方应无条件按补救措施施工到设计基底标高，并承担所有费用。

　　3、乙方运土车出入小区必须用水冲洗车轮，保持小区出入口内外干干净净，符合市政要求并承担由此产生的一切费用。

　　4、无偿提供家天下场区内、外所有回填土（指回填用土不付已方任何费用，乙方负责将土运到甲方指定地点堆放。）

　　八、安全文明施工：

　　乙方在挖土、外运土方的过程中，应严格执行有关安全操作的规程，确保机械及人身安全。挖土、运输过程中的所有事故责任及发生

　　的费用均由乙方负责。遇到紧急情况或事故发生时，乙方应采取积极措施，防止事态进一步扩大，尽最大可能减少经济损失，并按有关规定进行逐级上报。

　　九、其它

　　1、乙方服从甲方及*主管部门管理，造成损失的由乙方全部负责。

　　十、争议：

　　本协议在履行过程中发生争议时，当事人双方应及时协商解决，协商不成时，双方同意由漯河仲裁委员会仲载。

　　十一、违约：

　　如有违约按《合同法》执行。

　　十二、本协议一式肆份，甲方执贰份，乙方执贰份，自双方签字（盖章）后有效。

　　甲方（盖章） 乙方（盖章）

　　法定代表或代理人： 法定代表或代理人：

　　签订日期： 年 月 日

土石方工程承包合同6

　　甲方：*****工程有限公司

　　乙方：

　　按照《合同法》结合中工程具体情况经甲乙双方协商达成以下协议：

　　一、 工程名称：土方工程

　　二、 工程内容：******小区

　　三、 工程地点：*******

　　四、 工程量、单价及承包形式：

　　工程量以施工图基坑面积和瑞贝卡房地产开发公司方共同签认开挖深度进行计量决算，基底20cm作为主体施工单位清土工程量，不计入本次机械挖运工程量，本次挖运土方单价一次包死，土方挖掘、外运单价 元/M3,本工程单价为综合价，含各种可预见、不可预见的因素。

　　五、工程基槽验收完成，由****公司监理、甲方等相关人员共同确认的工程量支付。

　　六、工期：

　　该工程工期暂定为 日历天，开工时间20xx年 月 日，竣工时间20xx年 月 日，挖土开工时间如有变动按甲方另行通知为准，不扣除节假日、雨雪天，该土方挖运工期每超过1天甲方罚乙方人民币壹万元整。

　　乙方每运挖总工程量的1/3时，工期最长不得超过1天。如当期总工程量的1/3运挖量超过1天，在下期总工程量1/3的运挖工期仍未将工期赶齐的，甲方有权单方解除合同，并追偿乙方因逾期施工给甲方造成的一切损失。

　　七、现场管理及质量要求：

　　1、乙方应绝对服从甲方项目部、监理单位和主体施工单位的指令，做到施工后的场地干净、*整等，为后续施工提供较好的环境。乙方应无条件配合总承包单位施工，不得以任何理由推诿、拒绝。在土方挖掘、运输过程中发现一次不服从管理或推诿、拒绝、扯皮现象，乙方除必须无条件服从外，甲方另处乙方20xx罚款。乙方严重不服从甲方管理的，甲方有权单方面解除合同，同时乙方承担因此给甲方造成的损失，且不再支付所完工费用。乙方汽车出土路线根据甲方需走小区南门，汽车出土不能走庐山路小区出口。

　　2、乙方在挖掘过程中绝对保证按图示标准、标高开挖，决不允许超挖、少挖。如出现超图示基底标高下挖，乙方应无条件按补救措施施工到设计基底标高，并承担所有费用。

　　3、乙方运土车出入小区必须用水冲洗车轮，保持小区出入口内外干干净净，符合市政要求并承担由此产生的一切费用。

　　4、无偿提供家天下场区内、外所有回填土（指回填用土不付已方任何费用，乙方负责将土运到甲方指定地点堆放。）

　　八、安全文明施工：

　　乙方在挖土、外运土方的过程中，应严格执行有关安全操作的规程，确保机械及人身安全。挖土、运输过程中的所有事故责任及发生

　　的费用均由乙方负责。遇到紧急情况或事故发生时，乙方应采取积极措施，防止事态进一步扩大，尽最大可能减少经济损失，并按有关规定进行逐级上报。

　　九、其它

　　1、乙方服从甲方及*主管部门管理，造成损失的由乙方全部负责。

　　十、争议：

　　本协议在履行过程中发生争议时，当事人双方应及时协商解决，协商不成时，双方同意由漯河仲裁委员会仲载。

　　十一、违约：

　　如有违约按《合同法》执行。

　　十二、本协议一式肆份，甲方执贰份，乙方执贰份，自双方签字（盖章）后有效。

　　甲方（盖章） 乙方（盖章）

　　法定代表或代理人： 法定代表或代理人：

　　签订日期： 年 月 日

土石方工程承包合同7

　　发包人： (以下简称甲方)

　　承包人： (以下简称乙方)

　　依照《中华人共和国合同法》、本建设工程有关事项协商一致，订立本合同，共同遵守。

　　一、工程名称： 工程

　　二、施工地点：

　　三、承包范围：

　　3.1 ，挖方不计松散系数，挖方量约 方(含土石方的放炮作业、挖运等)，填方约 立方米。

　　3.2道路路基范围内积水、淤泥和杂草的清除。

　　3.3余土外运至甲方指定地点，运距3公里以内。

　　四、质量要求

　　4.1 *基土石方道路路床以外，须按给定的*基标高，误差±10cm以内为达到合格;*基土石方道路路床范围内的*基标高误差应符合设计图相应标准的规定。

　　4.2 回填每层厚度控制在0.8米以内，回填的土(石)块直径应小于50cm。

　　五、质量保修及履约保证金

　　*基土石方工程无质量保修及履约保证金

　　六、合同工期

　　工程工期从合同签订之日起，合同有效工期为日历天数30天，但阶段性工期应满足甲方的要求。

　　七、竣工验收

　　工程竣工后，由甲方委托测量*基标高，甲方组织竣工验收。

　　八、合同价款及计价方式

　　工程承包范围内(按照甲方提供的红线图、带地形的土石方计算地点，实行挖方 元/立方米，回填方 临时道路的修建、大型机械进出场费等全部工作费用，和企业管理费、合法利润、安全文明施工措施费、税金等完成全部工作内容所需的全部费用。回填完成后超过的外运部分增加运费1.05元/立方米。

　　九、付款办法

　　9.1 工程全部竣工并经验收合格7日以内，支付至合同总造价的80%，结算后十个工作日内一次性付清余款。

　　9.2 工程竣工验收后，乙方应尽快提交工程结算书。

　　十、双方责任

　　10.1 甲方责任

　　10.1.1 向乙方提供必要的地下管线资料。

　　10.1.2组织对工程的中间验收及竣工验收。

　　10.1.3 及时组织相关工程技术人员协调解决工程中的技术问题。 10.1.4 按合同约定及时办清工程结算。

　　10.1.5 按合同约定及时支付工程款。

　　10.1.6 因挡工造成停工，工期不予顺延，甲方应协助乙方解决矛盾，但甲方不承担因停工产生的一切损失及费用。

　　10.1.7 施工期间，因连续下雨或停水、停电造成停工，工期不予延长，甲方亦不承担因停工产生的一切损失及费用。

　　10.1.8甲方不得单方面无故解除合同。

　　10.2乙方责任

　　10.2.1乙方委派 为项目经理， 为技术负责人。

　　10.2.2 乙方应根据甲方提交的设计施工图和现场的实际情况，作好施工组织设计和安全文明方案，并在工程动工前五个工作日内提交甲方审批。

　　10.2.3按施工图及甲方有关要求组织施工，达到合同约定的要求和相应的质量标准的合格的规定。凡质量不合格造成的返工费用及其他损失均由乙方自行负责。

　　10.2.4 遵守*有关主管部门对施工场地的管理规定，并按规定办理相关手续。

　　10.2.5 乙方必须按甲方双方确认的总工期组织施工，并接受甲方的检查、督促。

　　10.2.6 保证文明施工、安全生产。因乙方原因发生安全事故及造成其他损失，由乙方承担发生的费用，工期不予延长。

　　10.2.7乙方应认真按照标准、规范和本合同要求组织施工，随时接受甲方的检查，确保工程质量。

　　10.2.8 完工后，乙方必须书面报请甲方竣工验收。

　　10.2.9工程施工中及时形成完整、准确、真实的工程技术质料，一式三份，竣工验收后提交给甲方。

　　10.2.10 因乙方原因造成的停工，由乙方承担发生的一切费用，工期不予顺延。

　　10.2.11 因供水供电部门的原因停水或停电导致的停工，乙方应调整好施工组织设计，并组织好施工管理，甲方不承担由此造成的损失，工期不予延长。

　　10.2.12未经甲方及相关部门同意，乙方不得擅自转包及分包工程。 10.2.13 乙方不得单方面无故解除合同。

　　十一、违约责任

　　11.1 乙方违背10.2.2、10.2.4款规定，承担因自身原因违反有关规定造成的损失和罚款。

　　11.2 乙方违背10.2.10、10.2.11款的规定，甲方有权不向乙方支付乙方已完成的工程款。

　　十二、争议解决

　　本建设工程发生争议，甲方与乙方应及时协商解决。也可由营山县仲裁委员会调解,调解不成及时向营山县人民法院起诉。

　　十三、合同生效及其他

　　13.1 因不可抗力事件导致的费用及延误的工期按国家有关规定执行。

　　13.2 本合同一式捌份，盖章签字即生效，双方各执肆份，具有同等法律效力。待工程竣工验收合格、尾款付清后自动失效。

　　13.3 未尽事宜、经双方协商一致，签订补充协议，补充协议与本合同具有同等效力。

　　发包人

　　承 包 人

　　年 月 日

土石方工程承包合同8

　　甲方：

　　乙方：

　　根据《中华人民共和国合同法》、《劳动法》、《安全生产法》等相关法律规定。经甲乙双方共同协商，以诚信、*等、互惠、互利的原则下达成合同，并自愿承担合同条款的各项义务。

　　一、 项目名称：

　　二、 工程地点：

　　三、 工程工期：

　　四、 工程保证金：

　　1、 自甲乙双方签定后，乙方向甲方交纳工程机械保证金200万元人民币。

　　2、 甲方在收取乙方保证金后，甲方必须按期保证乙方按时开工，自交保证金之日起2个月内不开工，甲方将保证金退还给乙方。

　　3、 乙方在施工过程中按实际完成工程量10万方后，甲方一次性将保证金退还给乙方。

　　五、 合作方式：

　　由乙方为甲方储料场项目所涉土地进行挖、运、*。

　　六、 甲方义务与责任：

　　1、 土石方工程：占地220亩，开掘深度不超过35米，运距2公里内(含2公里)单价16元/m?(含税)，深度超过35米，运距超过2公里单价另行协商，遇石方、煤在土方单价的基础上;另行协商，燃油乙方自负，工程总量初估为92404620元。

　　2、 结算方式：按甲乙双方共同测量的月报量结算，不能按时结算逾期一个日甲方赔偿乙方违约金1%(工程款1%)，工程完工后30天内甲方将乙方的工程款全部付清。

　　3、 甲方必须保证工程的合法性，不得违犯国家的法律及法规，确保乙方在工程施工中能够顺利进行。

　　4、 合同签定后，甲方向乙方提供做好电通路通的工作，在正式开工前以书面形式给乙方下达进场通知书。

　　5、 甲方通知乙方进场后应积极配合乙方进场后的各项开工准备工作，并协调乙方施工机械的调入，确保施工机械及施工人员顺利进入施工工地。

　　6、 甲方负责协调排土场、料场、道路的确定，协调解决周边邻村污染、地界等争议问题，费用由甲方自负。

　　7、 如遇不可抗力因素，和国家政策性停工，甲方应按实际完成工程量足额支付乙方工程款。

　　8、甲方在乙方施工期间，如遇村民及当地*的阻碍，造成停工超过10天后仍未开工，甲方每天补偿乙方机械停工挖掘机600.00元，运输车400.00元，洒水车300.00元，铲车300.00元，工程施工管理员生活费每人每天60.00元，补偿机械数量及人员按实际进入工程施工的机械及人员数量为准。

　　9、 自然灾害、政策因素及不适合施工的阴雨、雾、雪等所造成的停工，甲方不负责赔偿。

　　10、甲方在乙方人员机械施工期间不得干涉乙方内部管理，不准打骂乙方施工人员，不准在危险区内强行让机械施工，否则乙方施工人员有权拒绝施工，所造成的严重后果由甲方承担。

　　七、 乙方义务及责任：

　　1、 乙方在合同签定后，在接到甲方书面进场通知后应在15个工作日内做好开工前的准备工作，包括人员住房，机械调入及场子安排等工作，确保准时开工。

　　2、乙方在施工期间应严格按照甲方技术人员的要求进行合理的施工，并服从甲方现场人员的管理，不准随意施工及随意停工，否则所造成的'后果由乙方自行承担。

　　3、 乙方在施工期间机械人员由于自身原因所造成的安全事故及人员伤亡由乙方负责，与甲方无关。

　　4、乙方机械车辆及人员在施工期间不听从甲方管理人员的正常安全施工管理的机械车辆可罚款5000元至10000元，并对造成安全事故的车辆有权进行清场处理。

　　5、 乙方在施工期间的水、电等费用自理。本合同由双方签订，双方签字盖章后生效，至工程验收结算后本合同自动终止。

　　本合同未尽事宜，甲乙双方协商补充条款与本合同具有同等法律效力。

　　甲 方：法人代表：委托代理人：联系方式：

　　乙 方： 法人代表： 委托代理人： 联系方式

　　年 日 月

土石方工程承包合同9

　　甲方：

　　乙方：

　　为明确甲、乙双方权利、责任关系，依照《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及其他有关法律、法规，并结合本工程的实际情况，遵循*等、自愿、公*和诚实信用的原则，双方就本工程施工事项协商一致，订立本合同。

　　一、工程名称：

　　二、工程地点：

　　三、工作内容：

　　*基放线，劳动力及技术装备的组织，土石方的爆破及开挖，地表清障，清淤，土石方的场内调配及外运、弃渣，以及周边建筑物、居民的安全防护设施，工程资料的编制，压实抽样试验，现场的.安全文明施工措施，同周边*单位包括环卫、城建、*、交通、建委、街道办事处、居委会及周边企（事）业单位为保证工程质量、进度而作的协调等工作。

　　四、工程范围：

　　按甲方提供的施工图纸和甲方批准的施工组织设计在现场指定区域内进行施工，余土外运至渣场，渣场由乙方自行落实，甲方概不负责。

　　五、合同工期：

　　开工日期：XX年 月 日；竣工日期：XX年 月 日。合同工期总日历天数 天。

　　六、合同价款：

　　本合同采用单价包干合同，即乙方完成合同约定承包范围内全部工程内容和工作内容所需要的人工费、材料费、机械费（含机械设备等的进、出场费）、管理费、保险费、利润、税金、环卫出渣费以及倒土费、工程周边社会关系协调等全部费用组成，其单价为：

　　1、场内回填部分

　　页岩（松次坚石）做回填方，按 元/m3包干价执行。

　　2、余土外运部分

　　外运工程量不论运距远*，按 元/m3包干价执行。

　　3、其他

　　若甲方需要向乙方临时租用机械设备，按租用期市场价计算租金，机械设备台班以甲方指定人员签证为准。

　　七、工程结算：

　　工程完工验收合格后依据甲、乙双方现场实测方格网及实际收方工程量办理结算，结算完毕，移交竣工资料后，一次性付至结算金额的85%，剩余尾款两个月内付清。

　　八、工程质量及技术要求：

　　本工程严格按照国家现行《土石方爆破工程施工质量验收规范》、《建筑工程质量检验及评定标准》、《建筑地基与基础工程施工质量验收规范》等进行施工和验收。同时，本合同约定：

　　1、土石方工程施工完成后的验收标高与设计标高的误差不大于±10cm，垂直面无偏坡。

　　2、进场施工前，必须提前7天向甲方分别提交：土石方调配及外运施工方案、安全文明施工方案及质量进度保证措施。

　　3、场内填筑部分必须分层碾压密实，并优先选择页岩以内土石方回填，且在页岩以内土石方有剩的情况下，不得选用砂岩回填。

　　4、建筑物及其基础外边线 6m以外范围内，回填土石方必须分层碾压，密实度不得小于90%。

　　5、竣工资料为壹式陆套。

　　九、安全施工：

　　乙方应严格按照国家有关安全施工规范进行施工，采取严格有效的安全防护措施，在施工作业中，所遇任何与工程相关事故，均由乙方自行负责。

　　十、违约责任：

　　本合同工程不允许转包分包，若甲方核实乙方有转包分包行为，甲方有权单方面终止合同，乙方在接到甲方书面通知后3日内必须无条件退场，并承担该工程总工作量20%的违约金。

　　十一、本合同一式陆份，甲方肆份，乙方贰份，经双方签字盖章后生效，工程合格交验结清尾款后自然失效。其它未尽事宜，双方协商解决。

　　发包单位： 承包单位：

　　法定代表： 法定代表：

　　委托代理人：

土石方工程分包合同菁选（扩展5）

——土石方工程承包合同 (菁华6篇)

土石方工程承包合同1

　　发包方（以下简称甲方）：

　　承包方（以下简称乙方）：

　　根据《中华人民共和国合同法》和相关法律法规等规定，为明确双方在工程承包中的权力、义务和责任，确保工程任务的全面完成，在自愿、*等、互利的原则下，经甲乙双方协商同意签订本合同。

　　一、工程概况

　　（一）工程名称：

　　（二）工程地点：

　　（三）工程内容：主要是挖土（石）方，土（石）方内运及外运、场地*整等，（具体内容包括：基坑的整体开挖，桩周边土、承台及电梯井坑等坑中坑的开挖，承台间的回填及坑底清*，地下室的回填及每栋楼一层室内回填，商铺基础的开挖及回填）

　　（四）工程方量：图纸范围、变更通知单及现场测量成果

　　二、工程期限

　　根据双方协议，一期工程开工日期为二〇一三年十二月一日，完工为二〇一三年十二月三十日，工期：30天。

　　合同签订时乙方应充分考虑施工期间环境影响、道路状况、车辆运输、管理情况、施工检查、政策变化以及可能出现群众阻挠施工等一切可影响施工进度的因素，除自然灾害等不可抗力因素除外，出现其他因素工期不予调整。

　　三、工程质量

　　乙方根据甲方提供的图纸及资料进行施工，确保工程质量，在开挖过程中要保护好桩身，工程验收时，应按图纸和验收标准执行。

　　四、工程价款及结算

　　（一）工程总造价：经双方确定本合同综合单价为/立方米，全部工程包括挖、填土（石）方费、装车费、*整费、运费、卫生费、购土费、弃土费、税金及相关费用，双方不得擅自改变合同价款。上述单价为综合单价，不分土石成分、使用机械、运输方式、挖填方式、碾压方式等，包括土石方工程所涉及的人工、机械（含机械进出场费、过路、过桥费、油费、机操人工等）、材料、土石方爆破（爆破物、爆破手续的办理等）、破碎、空回、场内转运、安全防范措施费、相关审批手续办理、安全文明施工费、管理费、各种风险防范等完成工程范围和工程内所含的一切费用及合理利润、相关税费，无论工期长短均按本单价执行结算。除本合同另有约定外，甲方不再支付任何费用。土石方工程款按本条款约定单价乘以确定的挖土方工程量进行计算。

　　（二）本合同全部工程造价的结算按下列方式办理：

　　1、本合同的工程量按甲方提供的图纸、变更通知单及双方共同现场测量成果作为最终结算的依据。开挖过程中如未达到图纸设计要求，欠挖不影响工程施工的情况则根据实际情况扣减工程量；如超挖、欠挖造成施工影响由乙方负责，超挖不另计工程量；

　　2、对工程变更涉及工程量增加的需办理变更签证；工程承包范围以外的零星工程需办理现场签证；工程变更涉及工程量减少的，以

　　甲方作出的由乙方签收后的工程变更资料（含“设计变更”、“技术变更”）作为结算依据。变更签证、现场签证按规定签字盖章确认后方可作为结算依据。

　　（三）施工履约保证金、工程质量保证金及退还方式

　　1、施工履约保证金和工程质量保证金： （￥ 元），乙方于合同生效后3日内向甲方支付，如逾期未支付，属乙方放弃该合同，甲方将重新选择承包人；

　　2、工程验收合格后20天退还（无息）。

　　（四）工程价款结算

　　1、工程开工后，开挖有效工期10天后，甲方向乙方支付30万元工程款；

　　2、一期工程结束后，甲方在20日内向乙方支付已完工程量总价70%的款项；

　　3、二期工程结束后，甲方在20日内向乙方支付已完工程量总价70%的款项；

　　4、工程全部结束后，甲方在20日内向乙方付清全部余款；

　　（五）工程价款拨付方法：银行转账支付。

　　五、工程承包方式

　　（一）本工程实行施工总承包。乙方不得将合同约定的工程转包给其他施工单位施工。工程开工后，如发现乙方有未按合同承诺实施的，甲方有权终止合同，没收施工履约保证金。由此造成的一切后果由乙方承担。

　　（二）如甲方发现乙方未按附件中所列的人员进场，甲方有权终止合同，由此造成的一切后果，由乙方承担。开工时项目经理、项目部负责人相关证书原件送甲方备案，工程完工后退还。

　　（三）乙方须按合同约定，在指定弃土点弃土，非经甲方同意，土石方不得以任何理由自行处理。

　　六、双方责任

　　（一）甲方责任

　　1、向乙方提供施工图纸并提供轴线点。

　　因甲方提供施工图纸、地质勘查资料及地下隐蔽设施（包括水、电、煤气管道等地下管网设施等）不详、不及时或与实际不符，除工期得以顺延外，由此造成的第三方损失应由甲方负责；

　　2、甲方派代表在工地进行技术、质量监督、检查、办理有关施工签证、验收手续等，解决应由甲方解决的问题；

　　3、工程变更：甲方应提前7天以书面形式通知乙方，并签订补充合同或另外办理施工签证。否则造成的经济损失由甲方承担并相应顺延工期；

　　4、工程完工后，甲方应组织专门人员在15日内进行验收；

　　5、双方约定的由甲方应作的其他工作。

　　（二）乙方责任

　　1、向甲方提供工程进度计划及相应统计报表和工程事故报告；

　　2、乙方根据甲方给定的轴线点进行施工测量；乙方配备车辆冲洗设备并设置洗车槽；

　　3、负责施工区域的安全保护，制定相应的施工安全措施，承担由于自身安全保护措施不力造成的经济损失和责任。乙方必须严格按照施工安全操作规程进行施工，按规定设立警示牌；乙方自身人员安全由其自行负责，乙方对行人、过往车辆及周围群众造**身伤亡、财产损失的全部由乙方负责处理并承担相应责任和费用。由乙方引起的第三方人身伤害由乙方自行承担；

　　4、对与施工现场地下管线、临*建筑物、公共公用、园林绿化设施，乙方应采取有效措施加以保护，如造成损坏的，乙方应及时修复、赔偿。如乙方不及时修复、赔偿的，甲方将按照对方要求给予修复或赔偿，其费用全额从乙方工程款中扣除；

　　5、乙方在开挖过程中要对桩进行成品保护，如开挖过程致使桩造成破坏，由此引起的责任后果由乙方承担；

　　6、遵守地方*和有关部门对施工中的公共交通安全、环境管理和安全生产规定，按规定办理有关手续，并承担由此发生的费用；

　　7、已完成工程未交付甲方之前，乙方负责成品保护工作，发生损失，乙方自费负责修理；

　　8、文明施工、保证施工现场清洁整齐。施工期间必须服从市容市政管理。交工之前清理完与现场无关的任何剩余物品及其他垃圾等，承担因违反有关规定造成的损失和罚款；

　　9、全体施工人员必须严格遵守施工所在地的有关规定，并制定相应的内部管理措施，由于违反规定而发生的一切后果乙方自负；

　　10、乙方必须与项目管理人员密切配合，协调一致，如乙方没有

土石方工程承包合同2

　　甲方：*****工程有限公司

　　乙方：

　　按照《合同法》结合中工程具体情况经甲乙双方协商达成以下协议：

　　一、 工程名称：土方工程

　　二、 工程内容：******小区

　　三、 工程地点：*******

　　四、 工程量、单价及承包形式：

　　工程量以施工图基坑面积和瑞贝卡房地产开发公司方共同签认开挖深度进行计量决算，基底20cm作为主体施工单位清土工程量，不计入本次机械挖运工程量，本次挖运土方单价一次包死，土方挖掘、外运单价 元/M3,本工程单价为综合价，含各种可预见、不可预见的因素。

　　五、工程基槽验收完成，由****公司监理、甲方等相关人员共同确认的工程量支付。

　　六、工期：

　　该工程工期暂定为 日历天，开工时间20xx年 月 日，竣工时间20xx年 月 日，挖土开工时间如有变动按甲方另行通知为准，不扣除节假日、雨雪天，该土方挖运工期每超过1天甲方罚乙方人民币壹万元整。

　　乙方每运挖总工程量的1/3时，工期最长不得超过1天。如当期总工程量的1/3运挖量超过1天，在下期总工程量1/3的运挖工期仍未将工期赶齐的，甲方有权单方解除合同，并追偿乙方因逾期施工给甲方造成的一切损失。

　　七、现场管理及质量要求：

　　1、乙方应绝对服从甲方项目部、监理单位和主体施工单位的指令，做到施工后的场地干净、*整等，为后续施工提供较好的环境。乙方应无条件配合总承包单位施工，不得以任何理由推诿、拒绝。在土方挖掘、运输过程中发现一次不服从管理或推诿、拒绝、扯皮现象，乙方除必须无条件服从外，甲方另处乙方20xx罚款。乙方严重不服从甲方管理的，甲方有权单方面解除合同，同时乙方承担因此给甲方造成的损失，且不再支付所完工费用。乙方汽车出土路线根据甲方需走小区南门，汽车出土不能走庐山路小区出口。

　　2、乙方在挖掘过程中绝对保证按图示标准、标高开挖，决不允许超挖、少挖。如出现超图示基底标高下挖，乙方应无条件按补救措施施工到设计基底标高，并承担所有费用。

　　3、乙方运土车出入小区必须用水冲洗车轮，保持小区出入口内外干干净净，符合市政要求并承担由此产生的一切费用。

　　4、无偿提供家天下场区内、外所有回填土（指回填用土不付已方任何费用，乙方负责将土运到甲方指定地点堆放。）

　　八、安全文明施工：

　　乙方在挖土、外运土方的过程中，应严格执行有关安全操作的规程，确保机械及人身安全。挖土、运输过程中的所有事故责任及发生

　　的费用均由乙方负责。遇到紧急情况或事故发生时，乙方应采取积极措施，防止事态进一步扩大，尽最大可能减少经济损失，并按有关规定进行逐级上报。

　　九、其它

　　1、乙方服从甲方及*主管部门管理，造成损失的由乙方全部负责。

　　十、争议：

　　本协议在履行过程中发生争议时，当事人双方应及时协商解决，协商不成时，双方同意由漯河仲裁委员会仲载。

　　十一、违约：

　　如有违约按《合同法》执行。

　　十二、本协议一式肆份，甲方执贰份，乙方执贰份，自双方签字（盖章）后有效。

　　甲方（盖章） 乙方（盖章）

　　法定代表或代理人： 法定代表或代理人：

　　签订日期： 年 月 日

土石方工程承包合同3

　　发包方(甲方):

　　承包方(乙方):

　　因甲方19#楼的施工需要,决定将该工程的土石方挖运分项工程进行发包。经我公司考察,由乙方承包该施工任务。为明确双方的责任、权利和义务,根据《中华人民共和国经济合同法》和《建筑安装工程承包合同条例》的原则和规定,结合本工程的具体情况,经双方协商,达成如下协议:

　　第1条 工程概况:

　　1.1工程名称:

　　1.2工程地点:火车站

　　1.3工程范围:本工程范围内的所有土石方工程(包括所用的机械)。

　　1.4承包方式:土方工程全包干

　　1.5工期: 天

　　1.5.1开工日期: 年 月 日

　　1.5.2竣工日期: 年 月 日

　　1.5.3总日历日期: 年 月 日至 年 月 日

　　1.5.4若实际开工日期系由原因或不可抗力因素造成滞后,则以发包正式批准的实际开工之日为准;以上工期为确保总工期,乙方必须根据现场实际情况及工作量安排好机械台班数量及运输力量。

　　1.6工程质量等级

　　1.6.1工程质量应达到国家质量检验评定标准的合格等级,同时接受甲方GB/T19002(ISO9002)质量保证体系的有规定和要求。

　　1.7工程造价

　　1.7.1单价:外运: 元/m3;内转: 元/m3。

　　1.7.2如果乙方不能按时完成所承包工作量,外运按 元/m3,

　　内转按 元/m3由甲方给乙方进行结算,原单价作废。

　　1.7.3此价款已包括物价变动及政策性调价因素的费用,按合同工期要求及相关工期指令而发生的赶工费，以及满足城建需要车辆冲洗费用(包括机械)运土中城建规定各种费用，**要求的手续，但不限于如下:

　　提供机械和人工进行基坑抽水(如必要)直至施工完毕后交给甲方。

　　1.7.4计量方式和验收

　　1.7.4.1土方的数量按实际方量施工方案计算,由甲方报相关部门进行签订

　　认可核实。

　　第2条 图纸及资料

　　2.1乙方施工作图(或大样图/施工方案/质量保证措施)提供日期:

　　2.2甲方审定日期: (提供份数: 份)

　　第3条 工程采用的标准规范及质量要求

　　3.1按《建筑工程施工规范及验收规范》(JGJ73-91)要求组织施工及验收。

　　3.2质量要求:该分项工程应达到国家质量评定合格标准。

　　第4条 双方责任

　　4.1甲方责任

　　4.1.1检查施工进度计划完成情况。

　　4.1.2为乙方解决施工现场所需的用水、用电接口。

　　4.1.3按合同条款支付工程款项。

　　4.1.4协调乙方与其它专业之间在进度、施工质量、交叉施工、相互配合、文明及安全施工方面的相互关系。

　　4.1.5组织分项工程验收。

　　4.1.6甲方有权要求乙方辞退甲方为其能力或行为已不能胜任本分项内相关工作的乙方的任何成员。

　　4.2乙方责任

　　4.2.1提供进场施工必备的有关资料和文件，证明其有能力承接工程资质的有关材料。

　　4.2.2组织能胜任该工程施工的项目管理班子和操作熟悉的作业人员，进场前乙方应向甲方附报指派 为乙方驻工地代表负责人，负责合同履行，指派 为专职质安员，监督施工过程中的不规范行为，并接受项目部的质安部的质安管理分内工作。

　　4.2.3执行甲方签发的技术质量指令，按甲方审定批准的设计图纸、施工方案及本合同的要求组织施工，确保按合同工期和质量要求完成所承担的工程。

　　4.2.4严格遵守甲方制定的分承包管理办法、规定及各项现场管理制度。接受*有关部门及业主和甲方的监督检查。

　　4.2.5服从甲方统一调度管理，按时参加生产调度会及工作协调会，并执行会议指令。

　　4.2.6施工现场内，工程竣工交验前，乙方应配合专门的管理人员及相应的管理措施对自己的机械设备、材料物资等加强管理。如损失或被损坏，由乙方自行负责。

　　4.2.7乙方应为甲方指定的其它乙方或业主指定分包方的工作提供一切合理的方便，并服从甲方统一协调。

　　第5条 双方驻工地代表人及履行合同约定的职责

　　5.1甲方驻工地代表人：

　　5.2乙方驻工地代表人：

　　5.3乙方应接受甲方的合理指令、通知。甲方的指令、通知均以书面的形式由甲方代表签字后发给乙方。通知持有异议，应在签收后24小时内提出书面报告，甲方在收到乙方的报告后24小时内作出修改或维持原指令的决定，并以书面形式通知乙方，乙方应予执行。因指令或错误造成的损失由甲方承担，延误的工期相应顺延。如乙方接受指令或通知后，在规定的时间内未提出指令的工作，所发生的一切费用不论高低均在乙方工程款中扣除。在施工过程中，如乙方的施工质量或施工人、财、物的投放无法满足合同要求，进度计划不能按期完成而影响工程总进度计划，且在限期内没有修正或弥补，除按合同违约条款执行外，甲方有权采取另行选择队伍进场施工等措施，以确保工程质量和进度。

　　第6条 工期延误

　　对以下原因造成工期推迟，经甲方确认后，工期可顺延，但不予经济签证。

　　6.1因甲方未按约定完成工作或甲方提出更改设计导致中断施工。

　　6.2下雨超过24小时以上不能施工。

　　6.3如遇地质条件变化，勘察报告与设计不符合而造成施工中断者。

　　*因天灾或人力不可抗拒的原因被迫停工。

　　第7条 工程付款

　　7.1本工程按每月的施工进度款50%进行拨付，40%在甲方办完决算后支付，10%作为工程质保金。

　　第8条 竣工结算

　　8.1乙方提交结算报告时间为竣工验收后三十天内。

　　8.2甲方批准结算报告的时间为收到乙方结算后三十天内审核完毕。

　　第9条 安全施工

　　9.1乙方应严格执行安全操作规程，对进场人员进行必要的安全教育和安全技术交底工作，遵守甲方制定的关于安全生产的规章制度。

　　9.2乙方应做好作业区域的安全防护，给现场作业的工作人员提供足够的安全帽、橡胶鞋、安全带、安全鞋等安全劳动保护用品，作业人员的人身安全防护工作。

　　9.3乙方应指派足够的负责安全的专兼职工作人员专门处理安全及防止人员在乙方分包区域的人身安全事故方面的问题。进入乙方作业区的所有人员(含来自甲方或其它乙方的人员)违反了文明及安全方面的规定，均应接受到规定的处罚，此类处罚甲方认同。乙方指定的安全人员应能胜任此项工作，并有权执行各种指示及采取防止事故发生的预防措施。乙方的安全员的任命应报甲方审批。

　　9.4乙方应对甲方为对工程安全而设置的标志、指令警牌、护栏、盖板、安全网板等做好保护并进行必要的加强维护。

　　9.5由于非甲方的原因造成自身或他人的安全事故，责任和费用由乙自行处理和承担。

　　9.6乙方承包此工程视为大包干，在施工中(包括转运)所发生的一切伤、病、残、亡等，甲方概不负责，由乙方承担一切经济责任和法律责任。

　　第10条 文明施工

　　10.1乙方必要的生产场地仅限于指定的区域内进行，乙方的生活住宿问题在场外自行解决，作业区域及场内严禁生火煮饭及人员住宿。

　　10.2过程产品的保护和最终产品在验收前的成品保护工作由乙方负责，并制定相应的技术措施和组织措施。

　　10.3乙方在其施工区域摆放的机械设备必须整齐。保持清洁有序的施工场地。讲究卫生，不准随地大、小便。执行甲方有关管理规定，乙方文明施工达不到甲方的要求，甲方有权予以处罚。如乙方不能执行有关文明施工的内容，甲方有权安排他人整改，发生的费用由乙方承担。

　　第11条 转让与分包

　　本工程不得转让，未经甲方许可，本合同工程的任何一部份，乙方不得另行转包或分包。

　　第12条 违约及处理

　　12.1甲方代表不能及时发出必要指令、确认，不按合同的约定履行其义务、支付款项及发生其它使合同无法履行的行为，应承担违约，相应顺延工期，并按本合同有关条款承担责任和费用。

　　12.2乙方不能按合同工期竣工，施工质量达不到本合同约定的质量要求，或发生其它使合同无法履行的行为，乙方承担违约责任，赔偿因其违约给甲方造成的全部直接损失。

　　12.3除双方另行协议将合同终止，或因一方违约使合同无法履行外，违约方承担上述责任后应继续履行合同。

　　12.4因一方违约不能履行，另一方欲中途终止或解除全部合同，应提前二天通知违约方后，方可终止或解除合同，由违约方承担违约责任和费用。以上违约按违约金额的10%计算。

　　12.5乙方工期违约责任：乙方不能按合工期(包括顺延工期)交工;逾期每天罚款1000元，此款在乙方的承包费中扣出。赔偿甲方各种损失(包括甲方内部的损失及来自业主方的全部罚款)。

　　12.6乙方质量违约责任：如乙方在工程竣工验收时达不到合同约定的质量标准的要求，则甲方在后期付款中扣留承包价款的10%的费用，直至到整体工程质量等级核定前达到合格标准或不影响整体工程评定后方可退回给乙方。

　　12.7竣工是指乙方承担的工程内容全部完成，乙方所承担的工程内容符合合同约定的质量标准，整体工程通过验收。

　　12.8若乙方在施工阶段，用机械设备或组织不到位。甲方有权清退乙方，并按排其他土石方施工队伍进场，因此造成的费用增加和损失由乙方承担。

　　第13条 争议解决方式

　　13.1本合同履行过程中发生纠纷时以协商的形式解决。协商不成时，可向有关经济合同仲裁机构申请仲裁。

　　第14条 其它事项

　　14.1本合同由双方签订，双方签字盖章后生效。至办完工程验收交接和竣工结算后，除有关修款仍生效外，其它条款即告终止，保修期期后，有关保修条款终止。本合同正本二份，双方各执一份，副本三份甲方执有。

　　14.2本合同款未尽事宜，甲、乙双方本着*等原则，要协商补充条款。

　　发包方： 承包方：

　　法定代表或委托人： 法定代表或委托人：

　　地 址： 地 址：

　　电 话： 电 话：

　　开户行： 开户行：

　　帐 号： 帐 号：

　　签订日期： 年 月 日 签订日期： 年 月 日

　　简单土石方工程承包合同范本2

　　甲方：(发包方)________________________________

　　乙方：(承包方)________________________________

　　根据《中华人民共和国合同法》和相关法律法规等规定，为明确双方在工程承包中的权利、义务和责任，确保工程任务的全面完成，在自愿、*等、互利的原则下，经甲乙双方协商同意签订本合同。

　　第一条 工程概况

　　(一) 工程名称：_________________________________

　　(二) 工程地点：__________________________________

　　(三) 工程范围：_________________________________ 本合同土石方工程量约为________________立方米。

　　(四) 工程总造价：经双方确定本合同综合单价为____________全部工程造价暂定为人民币__________万元，大写_________________。

　　第二条 工程期限

　　根据双方协商工程期限自______年_____月_____日起至_______年_____月_____日止，若发生了不可预见或不可抗力时，工期顺延。

　　第三条 工程质量

　　乙方根据甲方提供的图纸及资料进行施工，确保工程质量，工程验收时，应按图纸和验收标准执行。

　　第四条 工程价款结算

　　(一) 本合同全部工程造价的结算按下列方式办理：

　　本合同的工程量是暂定数量，待甲乙双方共同校定后作为最终结算的

　　依据。如甲方提供的图纸和说明书与实际不符，按实际签证结算。

　　(二) 工程价款结算与拨付办法：

　　第五条 双方责任

　　(一) 甲方责任

　　1、 因甲方提供施工图纸、地质勘察资料及地下隐蔽设施(包括水、电、煤气管道等地下管网设施等)不详、不及时或与实不符，除工期得以顺延外，还应偿付给乙方由此造成的误工或停工的实际损失;由此造成的第三方损失应由甲方负责。

　　2、 甲方派代表在工地进行技术、质量监督、检查、办理有关施工签证、验收手续等，解决应由甲方解决的问题。

　　3、 由于甲方原因造成乙方施工机械，运输车辆误工或停工，甲方应负责机械停置台班费及相应的实际损失，并相应顺延工期。

　　4、 工程变更：甲方应于三天前以书面形式通知乙方，并签订补充合同或另外办理施工签证。否则造成的经济损失由甲方承担并相应顺延工期。

　　5、 工程竣工后，甲方应组织专门人员在______日内进行验收。

　　6、 不按合同规定预付或结算工程款，除支付合同规定的预付或结算工程款外，还应按逾期天数，以每天按逾期款项的千分之五支付滞纳金。

　　(二) 乙方责任

　　1、 乙方根据甲方提供的施工图纸和地质勘查资料编制施工方案，并经甲方同意后施工。

　　2、 乙方应按照编制的施工方案严格组织施工。

　　3、 乙方应制定安全措施，加强对现场施工人员的安全教育，如发生事故应由责任方负担。

　　4、 乙方应合理组织施工和机械车辆调配，保证工程按期完成。工期每提前一天，甲方奖给乙方______元，同奖同罚。

　　5、 乙方应服从甲方工地代表的统一指挥。

　　第六条 合同纠纷

　　因履行本合同发生的一切争议，由当事人双方协商或调解解决，协商或调解不成，从以下两种方式种选择其中一种(在所选项下打√，如选择仲裁方式，请注明具体仲裁委员会)。

　　1、提交_______________仲裁委员会( )

　　2、依法向人民法院起诉( )

　　第七条 附则

　　(一) 本合同自双方盖章签字后生效，合同履行完毕后自行无效。

　　(二) 本合同如有未尽事宜，双方可以根据具体情况议定附加条款，以便共同遵守。

　　(三) 本合同正本甲、乙双方各执一份，副本应按相关法律法规的规定向有关部门签证备案。

　　第八条 附加条款__________

　　发包方：(章) 承包方：(章)

　　签约时间： 年 月 日

　　简单土石方工程承包合同范本3

　　甲方：

　　乙方：

　　经甲乙双方协商，遵循*等自愿、诚实守信的原则，甲方将贵州省铜仁市松桃县盘信镇盘信科技工业园工程土石方开挖*场承包给乙方，责、权、利分清，就有关事项达成协议如下：

　　一. 工程名称：盘信科技工业园。

　　二. 工程地点：贵州省铜仁市松桃县盘信镇。

　　三. 工程内容：乙方负责土石方开挖、爆破、回填、碾压及运送到甲方指定的1km范围，沿线道路清扫等工作。

　　四. 工程量及计算方式：

　　1. 土石方开挖工程量为150万立方米以上。

　　2工程量计算方式：甲乙双方测量员实际测量核实后签认为准。

　　五. 工程工期：甲乙双方签认的进场日期为准，工期为七个月，因自然灾害造成乙方无法施工所耽误的工期经甲乙双方签认后，工期可顺延，否则超期甲方将罚款乙方，按叁万元每天计算，在当月支付工程进度款时扣除。

　　六. 结算单价及支付方式：

　　1. 单价：甲乙方现场签认的实际开挖方量，综合单价按19元/ m3 (开挖方量全按石方计算，此单价含7.5元/m3的石方爆破价)计算。

　　2. 支付方式：乙方在每月的25日上报工程进度，经甲方签认后15日内支付乙方80%的工程进度款，余下20%的`工程进度款在拨付第二个月80%的工程进度款时一并支付，以此类推，直至工程完工后，甲方结清全部费用，甲乙双方互不拖欠。

　　七. 甲方责任：

　　1. 甲方负责派专人到施工现场进行质量进度监督与指导，乙方必须准确掌握高程，按甲方指定的深度开挖及回填。

　　2. 甲方的原因造成乙方停工3天以上，经甲方签认后，补偿乙方：机械设备每台1000元/天、车辆每台200元/天、施工人员每人100元/天。

　　3. 甲方承担乙方所需的临时设施搭建及租赁费用(此费用含水电费，按1000元每月包干计费)。

　　4. 甲方负责交纳国家规定的工伤保险费。

　　七、 乙方责任：

　　1. 乙方在进场后，自行组织机械设备及施工人员，机械设备燃料、维修材料及施工人员生活费乙方自行承担。

　　2. 乙方所有施工人员必须无条件听从甲方的指挥和调遣，否则甲方按壹仟元每次罚款乙方，在当月的工程进度款中扣除。

　　3. 乙方在签订合同时必须支付伍万元保证金给甲方，工程竣工后甲方退还乙方。

　　4. 工程开工后，乙方中途退场，甲方不予乙方收方计量，且造成的损失由乙方承担。

　　5. 乙方在施工过程中无故停工，甲方将罚款乙方壹万元每天，在当月支付工程进度款时扣除。

　　6. 工程施工过程中，乙方必须严格按安全操作规程进行施工，因乙方施工不当，违规操作所造成的人员伤亡及财产损失和所有的一切安全事故由乙方全权承担，甲方概不负责。

　　7. 乙方所开挖的土石方工程质量必须达到国家施工规范验收标准。

　　8. 乙方在施工及租赁当地居民住宅期间，必须严格遵守当地乡归民约，否则所造成的一切责任及经济损失均由乙方全权承担，甲方概不负责。

　　9. 乙方在施工及结算期间不能提承包单价低，否则甲方罚款乙方按1000元/次计，在支付当月的工程进度款中扣除此罚款。

　　八、其他事项：

　　1. 本协议书自甲乙双方签字后对双方均有约束力，希甲乙双方严格遵守，若单方面违约，所造成的一切后果由违约方承担。

　　2. 本协议书未尽事宜，甲乙双方通过共同协商解决，协商无效则任何一方可通过法律途径解决。

　　3. 本协议书一式两份，甲乙双方各持一份同具法律效力

　　甲方(签字)： 乙方(签字)：

　　电话： 电话：

　　日期 年 月 日 日期 年 月 日

土石方工程承包合同4

　　甲方：_________________

　　乙方：_________________

　　根据《中华人民共和国合同法》及国家有关法律规定，结合本工程的具体情况，为明确双方责任，确保工程施工质量，经甲乙双方友好协商，就乙方承包XX区马巷中学新校区土石方工程一事，达成以下协议：

　　一、工程名称：

　　甲方位于_______区，用地面积约_______*方米，因地势高低，需挖除和回填部份土石方，不计挖方后填方量约_______立方米。本项目要求按甲方提供的______________设计院设计的场地竖向设计图纸进行挖填和分层压实施工，除将高出设计标高部份的土挖除回填至填土区并压实外，尚需到场地外购土并将土运至填土区回填并压实。

　　二、甲方责任：

　　1、负责提供______________设计院设计的场地竖向设计施工图纸，负责委托测量场地红线坐标及控制高程，交由乙方放样及施工。

　　2、负责按合同约定拨付工程款和办理工程决算。

　　3、负责委托测量单位进行场地竣工验收测量。

　　三、乙方责任：

　　1、乙方应严格按设计图纸组织施工，不管开挖或回填土方的地质变化，应全部按期挖填完成，并符合设计要求，否则甲方有权取消合同、拒付工程款，乙方应自动退场。

　　2、乙方应严格遵守安全生产、文明施工规范，承担施工过程中的所有责任，严格执行*有关部门的政策及法规。

　　3、乙方应负责办理有关手续及协调与周边村民及*管理部门的关系，费用由乙方负责；乙方因处理与周边村民及*管理部门的关系不当造成工期延误不予顺延工期。

　　4、乙方应负责施工时的人身安全责任及民事责任。

　　5、乙方应在工地现场*施工图测出红线图范围内坐标点及水准点，并增加翔安一中运动场西南侧大排水沟沟底水准点和向东南侧池塘边水沟沟底水准点的落差。

　　6、乙方须加强现场质量、安全管理，确保施工现场安全；机械设备进出场，应事先与监理、建设单位项目负责人联系。

　　7、乙方应在现场设立安全警示标志牌，防止学生及闲散人员进入施工现场，严防施工现场不安全隐患。

　　8、合同签定后_______天内，甲方向乙方提供工程施工场*图，通讯由乙方自行负责。

　　9、乙方应负责办理工程决算和提供工程内业资料，并在工程完工后_______天内提交相关工程内业资料和工程决算书。

　　10、乙方应负责按设计及规范要求分层夯实，每_______cm厚用20t压路机械压实一遍。回填土密实度应满足不低于90%的设计要求。

　　11、工程完工后_______天内应做好施工现场及周边卫生的清洗工作，保证施工场地清洁符合《建设工程施工现场管理规定》的规定和文明施工要求，交工前清理现场达到XX市环境卫生的要求，并拆除全部临时搭设。

　　四、工程量的计算方法、价格及付款方式：

　　1、经双方协商，本工程不计挖方部份的费用，仅计填方及压实费用。填方工程量暂按甲方提供的设计图纸计算为13万立方米，实际土方量按实发生结算。乙方应在合同签订前进行现场勘察，并复核工程量，工程量经双方确认后不再调整。施工中如甲方变更设计图纸，具体变更的工程量按实计算。

　　2、经双方协商，回填土不论运距远*，*均按每立方米_______元人民币计算包干（含开挖装车、回填、运输、整*、施工现场地面杂物、树木清理、少量石块爆破等）；分层夯实按压路机（20t）以台班计价，每台班单价_______元，台班数按_______台班包干，不做调整。总造价按乙方投标价暂定为_______万元。

　　3﹑工程款支付方式：乙方机械进场后_______天内甲方支付工程承包款的20%，工程完成一半后支付进度款的30%，验收合格后再支付进度款的30%；决算经市财政审核所审核完成后且提供完整内业资料后10天内结清尾款。所有款项均通过银行转帐方式进行，乙方应提供XX区税务部门的专用发票。

　　五、工期：

　　本项目的工期按甲乙双方签定合同后25日内完成。如遇特殊情况（设计变更﹑工作量变化﹑不可抗力影响以及非乙方原因造成的停﹑窝工等）时，工期经甲方签证后顺延。

　　六、违约责任：

　　七、其他约定：

　　1﹑本合同未尽事宜，经甲﹑乙双方协商后签定补充协议，补充协议与本合同具有同等法律效力。

　　2﹑本合同自甲﹑乙方签字盖章后生效，甲﹑乙方履行完合同规定的义务后，结清工程款后失效。

　　3、本合同正本贰份，双方各存壹份，副本陆份，甲方肆份，乙方贰份。

　　甲方（盖章）：______________ 乙方（盖章）：______________

　　甲方代表（签字）：______________乙方代表（签字）：______________

　　时间：______________ 时间：______________

　　签约地：______________

土石方工程承包合同5

　　甲方：

　　乙方：

　　为明确甲、乙双方权利、责任关系，依照《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及其他有关法律、法规，并结合本工程的实际情况，遵循*等、自愿、公*和诚实信用的原则，双方就本工程施工事项协商一致，订立本合同。

　　一、工程名称：

　　二、工程地点：

　　三、工作内容：

　　*基放线，劳动力及技术装备的组织，土石方的爆破及开挖，地表清障，清淤，土石方的场内调配及外运、弃渣，以及周边建筑物、居民的安全防护设施，工程资料的编制，压实抽样试验，现场的安全文明施工措施，同周边*单位包括环卫、城建、*、交通、建委、街道办事处、居委会及周边企（事）业单位为保证工程质量、进度而作的协调等工作。

　　四、工程范围：

　　按甲方提供的施工图纸和甲方批准的施工组织设计在现场指定区域内进行施工，余土外运至渣场，渣场由乙方自行落实，甲方概不负责。

　　五、合同工期：

　　开工日期：XX年 月 日；竣工日期：XX年 月 日。合同工期总日历天数 天。

　　六、合同价款：

　　本合同采用单价包干合同，即乙方完成合同约定承包范围内全部工程内容和工作内容所需要的人工费、材料费、机械费（含机械设备等的进、出场费）、管理费、保险费、利润、税金、环卫出渣费以及倒土费、工程周边社会关系协调等全部费用组成，其单价为：

　　1、场内回填部分

　　页岩（松次坚石）做回填方，按 元/m3包干价执行。

　　2、余土外运部分

　　外运工程量不论运距远*，按 元/m3包干价执行。

　　3、其他

　　若甲方需要向乙方临时租用机械设备，按租用期市场价计算租金，机械设备台班以甲方指定人员签证为准。

　　七、工程结算：

　　工程完工验收合格后依据甲、乙双方现场实测方格网及实际收方工程量办理结算，结算完毕，移交竣工资料后，一次性付至结算金额的85%，剩余尾款两个月内付清。

　　八、工程质量及技术要求：

　　本工程严格按照国家现行《土石方爆破工程施工质量验收规范》、《建筑工程质量检验及评定标准》、《建筑地基与基础工程施工质量验收规范》等进行施工和验收。同时，本合同约定：

　　1、土石方工程施工完成后的验收标高与设计标高的误差不大于±10cm，垂直面无偏坡。

　　2、进场施工前，必须提前7天向甲方分别提交：土石方调配及外运施工方案、安全文明施工方案及质量进度保证措施。

　　3、场内填筑部分必须分层碾压密实，并优先选择页岩以内土石方回填，且在页岩以内土石方有剩的情况下，不得选用砂岩回填。

　　4、建筑物及其基础外边线 6m以外范围内，回填土石方必须分层碾压，密实度不得小于90%。

　　5、竣工资料为壹式陆套。

　　九、安全施工：

　　乙方应严格按照国家有关安全施工规范进行施工，采取严格有效的安全防护措施，在施工作业中，所遇任何与工程相关事故，均由乙方自行负责。

　　十、违约责任：

　　本合同工程不允许转包分包，若甲方核实乙方有转包分包行为，甲方有权单方面终止合同，乙方在接到甲方书面通知后3日内必须无条件退场，并承担该工程总工作量20%的违约金。

　　十一、本合同一式陆份，甲方肆份，乙方贰份，经双方签字盖章后生效，工程合格交验结清尾款后自然失效。其它未尽事宜，双方协商解决。

　　发包单位： 承包单位：

　　法定代表： 法定代表：

　　委托代理人：

土石方工程承包合同6

　　发包人：(以下简称甲方)

　　承包人：(以下简称乙方)

　　依照《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》、《建设工程质量管理条例》及其他有关法律、行政法规，为明确双方在施工过程中的权利、义务和责任，遵循*等、自愿、公*和诚实信用的原则，经双方友好协商，签订本合同。

　　第一条、合同内容与承包方式

　　1、工程名称：土石方工程

　　2、工程地点：

　　3、工程范围：范围内的土石方工程。

　　4、工作内容：

　　(1)工程范围内的清表，包括林木砍伐、树兜挖除及灌木、杂草、农作物、垃圾清理等内容，所有清表垃圾均需外运弃置。

　　(2)场内土石方*衡。

　　(3)基坑/地下室土石方开挖、装运、回填。

　　(4)石方爆破或机械处理。

　　(5)淤泥、流沙的开挖、清运。

　　(6)多余土石方外运。

　　5、承包方式：

　　(1)本工程采用清单综合单价包干的形式，在承包范围内以包工包料、包机械、包工期、包质量、包安全文明施工、包协调各类外部关系、包验收合格、包市场风险、包税金、包利润、管理费、规费、检测费用的形式由乙方承包。

　　(2)如本工程需采用爆破，则由乙方负责办理爆破许可证等相关工作并承担相关费用。

　　(3)如本工程需办理外运弃置或外购土石方等手续的，则由乙方办理相关的手续并承担相关费用。

　　第二条、工期要求：

　　1、开工日期：暂定年月日进场施工，具体开工日期以甲方下发的开工令为准。

　　2、合同总工期：日历天。乙方需在总工期期限内完成合同约定的所有工作，并完成所有设备离场工作。本工程的所有工期均指日历天数，包括所有法定假期、休息日在内。

　　3、节点工期：。

　　4、甲方可以根据现场的施工条件，合理安排本合同工程项目进行分段施工，乙方需无条件的按甲方现场管理代表下发的分段施工指令组织施工。

　　5、因甲方原因或不可抗力原因导致工期延误的，经甲方确认后，相应工期予以顺延。

　　第三条、施工技术要求

　　1、按国家、地方颁布的现行最新的施工验收规范和有关法律、法规要求和设计要求组织施工。

　　2、施工技术要求详见本合同附件3。

　　第四条、验收标准

　　1、本工程的施工及验收应严格按国家和省、市相关设计及施工验收标准、规范及规程执行，要求工程质量合格;

　　2、施工质量验收按附件3《土石方工程施工技术要求》执行。

　　3、其它条款按通用条款第12条执行。

　　第五条、合同价

　　1、合同暂定总价：。

　　2、计价方式：综合单价包干，暂定工程量，按乙方实际完成的合格工程量据实结算。

　　3、包干单价及暂定工程量详见附件1。

　　第六条、工程量计算

　　1、计量依据：本工程开挖前的原始地形图以甲方、乙方签字认可的测量数据为计量依据;各施工区段完工后以甲方、乙方、场地接受方三方签字认可的测量数据为计量依据。

　　2、甲方指定的本工程内的零星机械台班和其它临时性工作，能按方量计算工程量的按方量乘以相应的综合单价计算费用，不能以方量计算的，以实际发生的签证确认，单价按《零星土石方机械台班租赁单价表》执行。

　　第七条、付款方式

　　1、乙方需在合同签订后七个日历天内向甲方缴纳的履约保证金或银行履约保函。乙方未及时缴纳的，甲方有权在进度款中扣除相应金额作为履约保证金。

　　2、甲方每月支付至乙方实际完成施工合格工程量金额的80%。乙方每月10日前申报上个月的进度，《工程进度款申请表》经现场核实确认后，甲方在七天内完成进度款审核、并将审核结果通知乙方，甲乙双方代表共同审定、确认进度款金额，在收到乙方等额、合格有效的发票后五天内支付。

　　3、工程全部竣工验收合格，乙方按甲方要求提交齐全相关结算资料后，甲方在30天内回复审核意见，双方达成一致后余款在结算完成后叁个月内付清。

　　4、施工用水、电费扣除：施工用水、用电量经甲方、总承包单位、乙方签字确认，水电费由甲方代缴后在乙方当期进度款中扣回。当期进度款不足以抵扣的，从乙方下期进度款或结算款中扣除。

　　第八条、双方责任

　　1、甲方责任

　　(1)甲方委派(电话：)为现场管理代表，代表甲方处理日常管理事宜，监督检查工程质量、进度、负责设计图纸的变更，工程期间的质量验收及其他事宜。

　　(2)及时确认乙方所完成的工作量，并按合同约定支付工程款。

　　(3)及时提供施工过程中的相关图纸和技术资料(含地下管网位置)。

　　(4)负责坐标点设置及提供水*控制点。

　　(5)提供本工程所需施工用水、用电的接驳点。

　　2、乙方责任

　　(1)乙方委派：(电话)为项目经理，委派的项目经理须持有与工程项目相适应的真实有效的资格证书，负责现场管理工作与相关资料的签字确认，负责施工期间的施工质量、安全等问题。如甲方指令更换不能胜任、玩忽职守的项目管理人员(包括项目经理等及施工管理人员)及班组的，乙方必须服从并在24小时内执行。

　　(2)乙方负责施工区内的测量、定位、放线工作，并报甲方复核无误后方可进行下一步施工。

　　(3)乙方应在开工前7天提交施工组织设计、材料机械人力进场计划、施工进度计划送甲方审核，并根据甲方合理的审核意见予以修改、完善。甲方核准后，乙方应严格遵照执行。

　　第九条、违约责任

　　1、乙方项目经理非经甲方同意不得更换。否则每发生一次需向甲方支付违约金3000元。乙方现场代表未经甲方同意不得随意离开施工现场，否则每发生一次需向甲方支付违约金500元。

　　2、乙方须严格按照附件3《土石方工程施工技术要求》施工，否则每违反一条需按合同暂定总额的5%向甲方支付违约金，并需按工程施工技术要求进行整改，整改费用由乙方自行承担;拒不整改的，甲方有权解除合同，乙方需按合同暂定总额的30%向甲方支付违约金，违约金不足以弥补甲方损失(包括但不限于甲方另行委托的其他施工单位进行挖、运、填等整改费用及管理费用等)的，甲方有权对不足部分予以追偿。

　　3、严禁乙方将清表垃圾、施工垃圾等用于场内回填，否则甲方有权解除合同，乙方需按合同暂定总额的30%支付违约金。违约金不足以弥补甲方损失(包括但不限于甲方另行委托的其他施工单位进行挖、运、填等整改费用及管理费用等)的，甲方有权对不足部分予以追偿。

　　4、其他条款按通用条款第25条执行。

　　甲方：

　　乙方：

　　_____年____月____日_____年____月____日

土石方工程分包合同菁选（扩展6）

——土石方工程居间合同 (菁华3篇)

土石方工程居间合同1

　　甲方： 代表签字：

　　乙方： 代表签字：

　　甲乙双方充分发挥各自优势，根据《中华人民共和国合同法》经友好协商，依照*等互利的原则，达成如下协议.

　　一.委托事项:

　　1.乙方引见本合同中的'甲方与直接洽谈，向甲方提供该项目的重要信息，并最终促成甲方与长城万鼎签订该项目的运输合同。

　　2.居间成功：是指甲方与签订的书面的合同成功。

　　二.乙方义务：

　　乙方承诺向甲方提供的关于该工程项目的相关信息真实有效，如达到现场无法签订合同成功，将有乙方承担甲方的往返费用。

　　三.甲方义务

　　甲方提供营业执照及资质证书等相关资料，负责和进行合同谈判。如果居间成功，则有甲方全面履行和

　　所签的专业合同，甲方因履行合同所产生的权利和义务均与乙方无关。

　　如果居间成功，甲方应向乙方一次性支付居间报酬，如果未及时支付居间报酬，则逾期每日居间报酬的1%向乙方支付违约金。

　　四.居间报酬的支付方法及支付时间：

　　1.按照第一次支付本合同中的甲方资金时，甲方一次性支付乙方居间报酬3000万元。

　　2.采用现金方式支付。

　　五.保密事项;

　　1.甲乙双方应充分保守本协议所涉及的商业秘密，双方不得以其在区间过程中获得的商业秘密做出不利于对方的行为，否则有权要求对方承担违约责任。

　　六。居间终止，支付居间报酬后，本合同终止。

　　七争议解决方案

　　如发生争议双方协商解决，反之，交当地仲裁委员会解决。

　　八，其他事项

　　未经双方同意，任何一方不得将本合同委托事项转委托。本合同一式两份，甲乙双方各持一份。

　　甲方(公章)：_________ 乙方(公章)：_________

　　法定代表人(签字)：_________ 法定代表人(签字)：_________

　　_________年____月____日 _________年____月____日

土石方工程居间合同2

　　甲方(委托人)：

　　乙方(受托人)：

　　甲乙方为了发挥双方的优势，根据《中华人民共和国合同法》，经双方充分协商，依照*等自愿、等价有偿的原则，达成如下协议：

　　一、委托事项

　　乙方接受甲方委托，负责就____工程项目，土方工程量约200万m3。引荐甲方和该项目的总包单位直接洽谈，向甲方提供关于该工程项目的'重要信息，并最终促成甲方与建设单位签订该工程项目的专业承包施工合同。

　　二、乙方的义务

　　1、乙方必须向甲方提供有关该工程项目的信息，乙方有义务协助甲方对该工程项目进行实地考察。

　　2、乙方承诺向甲方提供的关于该工程项目的上述信息真实可靠。

　　三、甲方义务

　　1、甲方负责提供资质证书、营业执照等相关资料;负责和____进行合同谈判。

　　2、由甲方全面履行和总包单位所签订的专业施工单位合同。甲方因履行施工合同而产生的权利和义务，与乙方无关。

　　3、甲方应按本合同约定，向乙方支付居间报酬。如果未及时支付，则逾期每日按未支付居间报酬的10%向乙方承担违约金。

　　四、居间报酬的计算方法、支付时间和支付方式

　　1、本项目单价：土方为壹拾肆零伍角每方;石方为贰拾壹元每方。

　　2、居间报酬在甲方进场施工七天内，先支付____元给乙方，其余玖拾万元在开工后____月内付清。

　　3、甲方可以转帐或现金的方式支付。

　　五、如委托人不按时或不支付报酬给受委托人时，受委托人可凭居间合同向人民法院起诉、仲裁或申请支付令，委托人不可抗辩。

　　六、其他事项

　　1、乙方不得将本合同委托事项进行转委托。

　　2、本合同一式肆份，双方各持贰份，双方签字盖章后生效。

　　甲方(公章)：_________乙方(公章)：_________

　　法定代表人(签字)：_________法定代表人(签字)：_________

　　_________年____月____日_________年____月____日

土石方工程居间合同3

　　甲方：代表签字：

　　乙方：代表签字：

　　甲乙双方充分发挥各自优势，根据《中华人民共和国合同法》经友好协商，依照*等互利的原则，达成如下协议。

　　一、委托事项：

　　1、乙方引见本合同中的甲方与直接洽谈，向甲方提供该项目的重要信息，并最终促成甲方与长城万鼎签订该项目的运输合同。

　　2、居间成功：是指甲方与签订的书面的合同成功。

　　二、乙方义务：

　　乙方承诺向甲方提供的关于该工程项目的相关信息真实有效，如达到现场无法签订合同成功，将有乙方承担甲方的往返费用。

　　三、甲方义务

　　甲方提供营业执照及资质证书等相关资料，负责和进行合同谈判。如果居间成功，则有甲方全面履行和所签的专业合同，甲方因履行合同所产生的权利和义务均与乙方无关。如果居间成功，甲方应向乙方一次性支付居间报酬，如果未及时支付居间报酬，则逾期每日居间报酬的1%向乙方支付违约金。

　　四、居间报酬的支付方法及支付时间：

　　1、按照第一次支付本合同中的甲方资金时，甲方一次性支付乙方居间报酬3000万元。

　　2、采用现金方式支付。

　　五、保密事项

　　甲乙双方应充分保守本协议所涉及的商业秘密，双方不得以其在区间过程中获得的商业秘密做出不利于对方的行为，否则有权要求对方承担违约责任。

　　六、居间终止，支付居间报酬后，本合同终止。

　　七、争议解决方案

　　如发生争议双方协商解决，反之，交当地仲裁委员会解决。

　　八，其他事项

　　未经双方同意，任何一方不得将本合同委托事项转委托。本合同一式两份，甲乙双方各持一份。

　　甲方（公章）：_________ 乙方（公章）：_________

　　法定代表人（签字）：_________ 法定代表人（签字）：_________

　　_________年____月____日 _________年____月____日

土石方工程分包合同菁选（扩展7）

——土石方运输合同菁选

【热】土石方运输合同

　　随着时间的推移，合同对我们的约束力越来越不可忽视，签订合同是减少和防止发生争议的重要措施。知道吗，写合同可是有方法的哦，下面是小编整理的土石方运输合同，供大家参考借鉴，希望可以帮助到有需要的朋友。

土石方运输合同1

　　甲方：(以下简称甲方)

　　乙方：(以下简称乙方)

　　甲、乙双方按照相关的法律法规，经过*等协商、自愿的原则，达成如下协议：

　　一、甲方承包xx公司在xx的隧道土石方运输业务，现将该业务转包。

　　二、乙方提供运输车辆为甲方在的隧道工程运输土石方。运输方式由甲方安排，运输起止点由甲方指定，但乙方在隧道中的运输距离不得超过三公里，运输时间为每天24小时。

　　三、乙方应首先满足甲方两个隧道的土石方运输需要，但甲方可以作其它临时安排，乙方不得拒绝。

　　四、乙方第一个月使用的轮胎由自己提供，以后则由甲方提供，若乙方故意损坏轮胎，则乙方必须承担一半的轮胎费用。

　　五、乙方的修车时间每个月不得超过三天，若超过三天，则每超过一天按1074元从运输费用中扣除。

　　六、甲方每月支付乙方运输费用贰万玖仟元整(小写：￥29000.00)，且在每月期满后的'10天内付清。

　　七、本合同的期限最短不得低于10个月，最长不得超

　　过甲方的隧道工程完工。

　　八、甲、乙双方必须遵照本合同执行，若甲方违约，则甲方向乙方支付xx元的违约金，若乙方违约，由乙方向甲方支付违约金xx元。

　　九、本合同经双方签字捺印后即生效。

　　十、本合同一式贰份，甲、乙双方各执一份。

　　甲方(签字)：xx乙方(签字)：xx

　　20xx年xx月xx日

土石方运输合同2

　　托运方：___________________________________________(简称甲方)

　　法定代表人：_______________________________________

　　电话：_____________________________________________

　　承运方：___________________________________________(简称乙方)

　　法定代表人：_______________________________________

　　电话：_____________________________________________

　　根据《中华人民共和国合同法》和相关法律法规，为明确双方在工程中的权利、义务和责任。确保工程任务的全面完成，在自愿、*等、互利的原则下，经甲、乙双方协商同意，签定本合同。

　　第一条、工程概况

　　(一)工程名称：_____________________________

　　(二)工程地点：_____________________________

　　(三)工程总量：_____________________________

　　(四)合同期限：__________年______月______日起至______年______月______日。

　　第二条 工程施工内容

　　(一)材质：_____________________________

　　(二)工程运距：_____________________________

　　(三)装卸地点：_____________________________上料点_________________________ ，卸料点 _________________________。

　　(四)运输方式：____装料，运料(不含炸药爆破)。

　　(五)机械车辆：______________________________________________________

　　车辆数：_____________________________。

　　(六)计算方式：____按车计算。

　　(七)甲方指派统计结算员：________________________。

　　乙方指派统计结算员：____ ____________________ 。

　　(八)统计结算以双方现场人员签字的票据为结算依据。

　　第三条、工程价款结算与拨付办法

　　(一)合同单价：____

　　清运价按每车 _________ 元人民币计(大写_________)。

　　以上价格均为税后净价，乙方不负责税费和开具发票。

　　(二)运费结算办法及支付方式：____

　　1、运费结算办法：____以现场甲、乙双方统计结算员签字的.单据为准。每二十四小时结账一次，结账日下午三点前结算支付前两日的所有完成工作量的工程款，结款率为100%。

　　2、运费支付方式：____

　　(1)现金支付

　　(2)以银行转账方式支付费用给乙方，乙方银行账户:__________________________________________。

　　(三)本合同双方约定付款方式不受双休日、法定节假日等因素限制。

　　甲方：____

　　乙方：____

　　日期：____

土石方运输合同3

　　托运方（甲方）

　　承运方（乙方）

　　合同双方在*等、自愿和协商一致的基础上，就某某高速公路建设工程项目某某标段土方运输作业事宜，达成如下协议：

　　第一条运输任务

　　由乙方负责某某高速公路建设工程项目某某标段土方运输作业任务，乙方承担的运输量按合同履行过程中的实际运输数量计算。

　　甲方将根据工程项目所确定的作业时间、作业地点、工作面、工程进度和运输数量的要求，对乙方运输任务进行统一分配、管理、调度和指挥，乙方必须服从。

　　第二条合同期限

　　自 年 月 日起至 年 月 日止。

　　第三条运输起止地

　　起始地：.到达地：.

　　第四条运输车辆

　　乙方提供自卸式工程运输车辆：辆，车辆牌号：，行驶证号：，载重量：吨。车辆需配备防尘、防抛洒装置。

　　第五条运费结算

　　运费按元/吨*公里计算。

　　因本合同土方运输所产生的税、费，由乙方承担。甲方支付的运费，乙方应出具运输费发票。

　　按月结算。于每月五日前对上一月运费进行结算支付。

　　第六条运输质量和安全

　　乙方必须按照甲方指定的工作进度、作业时间、工作面、运输起止地和运输数量完成各项运输任务。

　　乙方在履行合同过程中，必须确保运输安全。如发生各类人身、财产安全事故，均由乙方负责。

　　第七条燃油供应

　　乙方运输车辆所需燃油按照国家定价由甲方提供，燃油费由乙方承担，由甲方从乙方运费中扣留支付。

　　第八条合同保证金

　　为保证本合同的顺利履行，乙方应于本合同生效后三个工作日内，向甲方交纳保证金万元人民币（￥：元）上述保证金收取后由甲方出具保证金收据。

　　合同期限届满后，上述保证金由甲方予以返还（从中应予扣留支付的违约金和其他费用除外）

　　第九条运输管理

　　一、乙方运输车辆必须服从甲方的统一管理、调度和指挥，严格遵守施工现场交通规则，积极维护施工现场交通秩序，保证施工现场道路的畅通和运输安全，不得乱停、乱靠、乱装、乱卸，不得争道抢行，不得超速超载。运输过程中，运输车辆不得对周边造成扬尘污染、路面污染和噪声污染。

　　二、乙方应当按时、保质、保量完成各项运输任务。

　　三、乙方的食宿和车辆停放场地由乙方负责，费用自理。

　　四、乙方运输的土方在经过甲方指定地磅的计量后，计入乙方日常运输台账。日常运输台账由甲、乙双方指定经办人员共同签字确认。上述台账的运输数量和运输里程记录为甲、乙双方日后运费结算的基准和依据。

　　五、乙方运输车辆的运输作业时间由甲方统一安排，建立按时作业制度，不得迟到、早退。因车辆检修或其他特殊原因确需暂停运输作业的，应提前一日向甲方提出书面申请，经甲方批准后方可暂停运输作业。

　　第十条违约责任

　　一、本合同生效后，除法律规定解除事由或本合同约定解除事项以外，任何一方不得擅自提前解除本合同或终止本合同义务的履行。否则，守约方可以要求对方继续履行本合同。并且，甲方擅自提前解除本合同或终止合同义务的履行的，须返还乙方合同保证金；乙方擅自提前解除本合同或终止合同义务的履行的，已交合同保证金将不予返回。

　　二、合同双方均不得采用虚假记录、虚假计量或其他方法在运输数量上弄虚作假。否则，除虚假部分的运输数量不得作为运费计算依据外，还须按虚假部分运输数量的运费的拾倍计算违约方应予承担的违约金。

　　三、甲方应按照本合同约定及时支付乙方运费。否则，除及时支付乙方运费外，还须按银行同期贷款利率标准向乙方支付未结算部分运费的利息。利息计算时间自甲方违约付款之日起至欠款实际支付清结之日止。

　　四、乙方运输车辆应按照甲方的要求，在指定时间内进入施工现场，开展运输作业，不得延误。否则，甲方有权单方通知乙方提前解除本合同，乙方所交合同保证金不得要求返还。

　　五、合同期限届满后，乙方的运输车辆应按照甲方的要求，在指定时间内撤出施工现场，不得延误。否则，乙方所交合同保证金不得要求返还。

　　六、乙方对自己提供的运输车辆应当具有合法的所有权，车辆已取得国家道路营运和土方施工的许可权，并已依照国家法律政策规定购齐有关车辆保险。否则，甲方有权单方通知乙方提前解除本合同，乙方所交合同保证金不得要求返还。

　　七、乙方运输车辆不服从甲方的统一分配、管理、调度和指挥，妨碍施工现场交通运输秩序的，按每查处一次处以违约金伍佰元人民币（￥：500元）的标准，由甲方从乙方的运费或合同保证金中扣留支付。

　　八、乙方运输车辆必须按照甲方的指令要求，定点装卸，不得乱装、乱卸。否则，甲方有权对乙方非定点装载部分的运输量不予结算，从乙方运输台账中剔除；如属非定点卸载的，还须由乙方负责将非定点卸载部分的`土方进行清理，装运至指定地点卸载。

　　合同履行过程中，乙方如发生三车次以上（含三车次）非定点装载违约行为的，甲方有权单方通知乙方提前解除本合同，乙方所交合同保证金不得要求返还。

　　乙方每发生非定点装载一次，除承担上述违约责任以外，甲方还有权按500元/车次的标准对乙方处以违约金。该违约金可从乙方的运费或合同保证金中扣留支付。

　　九、甲方按照本合同第七条规定提供给乙方的燃油，乙方必须保证用于本合同土方运输任务，不得另作其他用途。否则，甲方有权终止对乙方的燃油供应。

　　一十、乙方运输车辆非经甲方批准，擅自停止运输作业时间累计达48个小时以上（含48小时）的，甲方有权单方通知乙方提前解除本合同，未结算部分运费将不再结算支付，乙方所交合同保证金不得要求返还。

　　十一、乙方运输车辆在运输作业中造成周边环境扬尘污染、路面污染或噪声污染，被有关部门处以行政罚款的，由乙方承担。如因此给甲方造成损失的，甲方有权向乙方追偿，追偿时可从乙方的运费或合同保证金中扣留支付。

　　第十一条争议的解决

　　本合同在履行中如发生争议，双方应及时协商解决。协商不成的，任何一方均有权将合同争议向甲方住所地人民法院提起诉讼，通过法定程序解决。

　　第十二条其他约定

　　一、本合同未尽事宜，经双方协商达成一致后，可另行签订书面补充协议。

　　二、本合同经合同双方或其签约代表签署后生效。一式两份，由合同双方各执一份。

　　托运方（签字） 承运方（签字）

　　签约代表： 签约代表：

　　住所：住所：

　　签约日期： 年 月 日签约日期： 年 月 日

土石方运输合同4

　　甲方：________________

　　乙方：________________

　　根据《中华人民共和国合同法》等有关条例，甲方双方为了顺利完成本项目土方运输工程建设，本着互惠互利、优势互补、诚实诚信的原则，公*、公正、公开的基础上，就乙方为甲方提供土方运输事宜，经由双方友好协商，一致同意签订土石方运输工程合同，规定如下条款，以资共同遵守。

　　第一条、工程项目与说明

　　工程名称：____漳州招银疏港高速公路A3—工区

　　工程地点及范围：____

　　工作内容：____于本桩号段内将土石由挖方段挖掘、装车运至路基填方段，按现场规划卸车（不含推*碾压）。

　　工程总量：____约为方，以实际完成的数量为准。

　　工期时间：________________年____________月____________日至____________年____________月____________日。

　　第二条、承包方式及单价

　　1、甲方为加快路基土石方工程施工进度，经双方友好协商，确定挖掘（不含爆破）、运土石综合单价每立方米____________元，其综合单价包括完成土石方挖掘、装车、运输、卸车所发生的劳务费、挖掘费、电费、管理、各项税费、利润等各项费用，以及合同明示或暗示的.所有责任、义务和一般风险。

　　2、乙方负责组织挖掘、运输、卸车等施工机械，满足土石方挖掘、装车、运输、卸车要求，且所有的机械费、燃料费用、机械修理及其他一切费用均由乙方负责。

　　3、施工期间，挖、运土石综合单价为固定价，乙方不得以材料涨价、当地协调问题和其他理由等要求涨价。

　　第三条、工程款结算方式

　　结算方式：____以每月实际完成的数量为准，每个月月初结算上个月工程款，乙方提供运输发票后20日内甲方按90%支付所结算款项，余下10%待工程完工验收后一个月付清。

　　第四条、双方权力与义务

　　一、甲方权力、义务与责任：____

　　1、做好工地施工协调，组织工程计量和验收工作。

　　二、乙方权力、义务与责任：____

　　1、合同签订后，乙方必须在甲方指定时间内调动挖掘机械及运输车辆及人员进场开工，乙方进场后必须服从甲方的调配安排，安全生产，应提供车辆、驾驶员等有效证件给甲方。乙方机械如因违规操作，发生交通安全事故，或非其它甲方负责意外，一切责任有乙方承担。

　　2、乙方的机械、车辆行驶安全、维修、加油等费用由乙方负责。

　　3、乙方对所有车辆和驾驶员制定安全管理措施加强管理，如发生交通事故，有乙方负责全部经济责任及法律责任。

　　4、合同期内，在任何情况下，乙方不得从事有违国家及港务局法律法规，不得在施工现场惹是生非，不的从事有损甲方利益的行为活动。由此造成的一切损失由乙方负责，与甲方无关。

　　5、乙方保证完成任务，车辆设备未经甲方同意不得擅自调离现场或有意停工，不得跳槽给其他单位运输，不得私自外出作业，否则甲方罚款没车每天500元。

　　6、施工过程中，因乙方原因造成周边塌陷、机械车辆事故等，影响周边建筑物，责任由乙方全部承担，与甲方无关。乙方人员的工伤安全意外等乙方全部承担，与甲方无关。

　　7、乙方车辆及工作人员不得带病作业。不得在危险地段强行作业。司机不得酒后驾驶，如有违反，一切责任由乙方自负。

　　8、乙方如有特殊原因需要离场，必须提前通知甲方，征得甲方同意后方可离场。

　　第五条、违约责任

　　1、乙方要服从甲方的管理调度指挥，指定专人按时向甲方报工作进度，按规定时间上交结算单据。如发现管理人员和施工人员有不正当交易损害任何一方利益，甲方将给予违规者十倍的经济处罚并追究其法律责任。

　　2、乙方如因重大事故和严重违章受到业主等部门罚款，甲方有权从乙方的工程款中扣除，工程款不足时乙方应如数补偿。

　　3、合同双方均不得采用虚假测量、虚假记录或其他方法在运输数量上弄虚作假。否则，除虚假部分的运输数量不登作为运费计算依据外，还需按其虚假运费的十倍计算

　　违约方应承担的违约金。

　　第六条、其他事项

　　1、协议在执行过程中如发生争议，双方应本着公*、合理的原则及时协商处理，协商不成可向有关部门申请仲裁。

　　2、如遇自然灾害、征地拆迁、**有关部门要求停工等不能实施合同条例，双方均不得向对方索赔。

　　本合同一式捌份，甲方执陆份、乙方执贰份，经甲、乙方双方签订、盖章生效。此合同及其影印及扫描件具有同等法律效力，受法律保护，甲乙双方共同尊守，合同约束内项目工程完工，帐清后自动终止。

　　甲方（公章）：_____________　　乙方（公章）：_____________

　　法定代表人（签字）：_____________　　法定代表人（签字）：_____________

　　_________年____月____日　　_________年____月____日

土石方运输合同5

　　甲方：_________身份证：xxxx（以下简称甲方）

　　乙方：_________身份证：xxxx（车队以下简称乙方）

　　经甲乙双方友好协商达成如下协议：

　　（1）甲方保证施工中道路、取土、装车、卸土的畅通。

　　（2）乙方负责运输：运输地：xxxxxxxxxx

　　（3）要求乙方车辆：xx部

　　（4）运距：xxxxx公里x运费：xxx元

　　（5）结算方式：按车次结算，24小时结算一次（以现金方式结算）

　　（6）此协议双方认同，在约定时间内于_______年___月___日乙方将施工车辆安排到现。

　　（7）甲方负责联系住宿地方，乙方车队自己交房租。

　　（8）甲方安排乙方工程项目收取合理的'管理费：工程总费用的__%。

　　（9）违约罚金：乙方车队按约定到达后甲方如无工程安排，违约方应付给乙方违约金每车_____/天。乙方车队没按约定到达工地并施工，违约方应付给甲方违约金5000元/天。

　　（10）甲方在开工以前需预先支付乙方30%的费用，剩余费用在开工后1个月内支付清剩余款项。

　　（11）此协议一式二份双方签定后具同等法律效力。

　　甲方：__________________________

　　代表人：________________________

　　乙方：__________________________

　　代表人：_________________________

　　年月日

土石方运输合同6

　　托运方（甲方）：_____________

　　承运方（乙方）：_____________

　　根据《中华人民共和国合同法》和相关法律法规，为明确双方在工程中的权利、义务和责任。确保工程任务的全面完成，在自愿、*等、互利的原则下，经甲、乙双方协商同意，签定本合同。

　　第一条工程概况

　　（一）工程名称：_____________

　　（二）工程地点：_____________

　　（三）工程总量暂定：_____________

　　（四）合同期限：_______年___月___日起至_______年___月___日。根据中云邦建筑工程有限公司项目部下发的时间为依据。

　　第二条工程施工内容

　　（一）材质：

　　（二）工程运距：_____________。

　　（三）装卸地点：上料点根据甲方场内指定，卸料点。

　　（四）运输方式：运料（不含炸药爆破）。

　　（五）机械车辆：车辆数：根据甲方要求。

　　（六）计算方式：按车箱容积方量计算。

　　（七）甲方指派统计结算员：乙方指派统计结算员：

　　（八）统计结算以双方现场人员签字的票据或相关签证为结算依据。

　　第三条工程价款结算与拨付办法

　　（一）合同单价：清运价运距公里按每立方米人民币计算。以上价格均为税后净价，乙方不负责税费和开具发票。

　　（二）运费结算办法及支付方式：

　　1、运费结算办法：每十五天提交运输方量凭据，2-5个工作日进行结算付款。油料由甲方负责供给乙方在结算时扣除，油料价格按中石化市场价为准。

　　2、本合同双方约定付款方式在休息日、法定节假日等因素限制适当延误正常上班及时付款。

　　3、保证金退还：乙方运输车辆按时按量完成所有工程量，退场需提前一星期书面文件通知甲方结束该车辆合同。

　　第四条双方责任

　　（一）甲方责任

　　1、乙方车辆进入甲方施工现场后，甲方负责在24小时内安排乙方车辆投入正常允许。

　　2、甲方保证乙方在运输过程中不受干扰。凡由甲方安排装运的所有物品导致环保、交警、城管、卫生等**部门查扣，造成车辆停运，产生的罚款及损失，由甲方承担。

　　3、甲方因拖欠乙方工程款，乙方有权暂时停工，因此造成乙方的.所有经济损失全部由甲方承担。

　　4、甲方负责料场至公路间运土路面的日常维修和维护、卫生。

　　5、工程如遇变更，甲方应三天前以书面形式通知乙方并签定补充合同或另行办理施工签证。

　　6、合同履行期间如因甲方原因造成车辆停工，若影响时间超过三天，则甲方将给乙方考虑部分生活费用及台班补助每车800元，不可抗拒因素除外。

　　（二）乙方责任

　　1、本合同签定后，乙方确保在24小时内将该工程所需车辆驶入施工现场。

　　2、乙方运输车辆必须服从甲方在该合同有效期内合理的管理、调度和指挥，严格遵守施工现场交通规则。

　　3、乙方驾驶员和工作人员因自身原因造成的安全责任事故（经济和法律事故）由乙方或责任人自行负责，与甲方无关，甲方不承担任何责任。

　　4、乙方不得私自转卖所运输的物品，如发现乙方私自转卖，则给乙方每车伍仟元罚款，并追加给甲方造成的经济损失。

　　5、乙方在合同期确保一切安全，加强驾驶人员及工作人员的管理，杜绝打架、斗殴、酗酒滋事、酒后驾驶，无证驾驶驾驶等现象的发生，如发现一次将给予20xx元罚款。所造成的后果及损失和责任必须由乙方及当事人承担。

　　6、乙方必须按照甲方指定的工程进度、作业时间、作业面、运输装卸地点、路线等完成各项装运任务。乙方在履行合同过程中，必须确保运输安全。如因乙方原因发生各类人身、财产安全事故，均由乙方负责承担。

　　7、乙方所有人员在当地要遵纪守法，如有违法，甲方不负任何责任。

　　8、乙方在运输期间由乙方责任影响施工进度按每日5000元罚款进行处罚，情节恶劣无条件清理退场并扣除所有未结清的运输费用。

　　9、甲方在拨付运输费用支付给乙方，如果乙方未能及时拨付驾驶员及运输责任人费用造成驾驶员**、堵门、堵路等任何事故由乙方负责赔偿甲方所有损失。

　　10、甲方根据项目部下达每月计划工程量转交乙方，乙方无条件按时按量完成所有工程计划，如果出现不达标、不达量，甲方有权把工程合理安排或者另行组织其他施工运输车辆完成。

　　11、不按甲方规定装车超载罚款由乙方自行负责，不按甲方行驶线路运输出现规章罚款乙方自行负责。

　　第五条违约责任

　　（一）因不可抗力造成合同不能履行，双方互不承担违约责任。

　　第六条合同纠纷

　　因履行本合同发生的一切争议，由当事人双方协商或调解解决，协商或调解不成，依法向工程所在地法院起诉。

　　第七条附则

　　（一）本合同自双方签字盖章后生效，合同履行完毕后自行失效。

　　（二）本合同如有未尽事宜，双方可以根据具体一锭附加条款，以便共同遵守。

　　（三）本合同一式贰份。甲乙双方各执壹份。

　　第八条附加条款

　　（一）乙方根据工程量和工程运距结合现场实际情况根据甲方要求自行调配运输车辆。

　　（二）工程总车量：暂定100万方以实际情况每天运输计算，须满负荷运输。以实际运输量为准，如果出现不达标，不达量，甲方有权把工程量合理安排或者另行组织其他运输车辆完成。

　　甲方：_____________乙方：_____________

　　身份证号：_____________身份证号：_____________

　　电话：_____________电话：_____________

　　_______年___月___日_______年___月___日

土石方运输合同7

　　甲方：

　　乙方：

　　根据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及国家的法律、法规、遵循*等、自愿、互利、公*诚信共同发展的原则，经甲、乙双方友好协商甲方同意将义务和责任，特签订如下协议：

　　一、工程(装车)地点：

　　二、工程内容：乙方装运车辆必须满足甲方施工要求，用自卸式汽车(装载容积程装车地点运至甲方指定的卸土场地。乙方组织车辆运输经营，自负盈亏。计划安排辆以上良好汽车施工，进场时必须到位辆。

　　三、工程量：暂定合同期限为。如果甲方违约工程量以下每辆支付5000元一台给乙方作为赔偿。

　　四、工程期限：乙方进场地后必须秉着认真负责的态度完成甲方的土石运输任务，直到工程合同方量完成为止。如未告知甲方，自行离开，甲方有权要求乙方赔偿每台车5000元作为甲方的损失。

　　五、运输价格：从工地(装车)地点至卸土场地，按/车辆起步价，每公里(每立方米)加元人民币。

　　六、结算价格为双方协商确定价格为准，结算方式为结算，保证在将乙方的.运输票据上交后的下午，24小时内向乙方支付工程量的款项，如违反合同由甲方负责。

　　七、甲方责任

　　1、甲方按双方约定的结算方式：按量及时结算，若有拖欠，乙方有权停工，并由甲方补偿乙方，支付每天每台车5000元/天作为误工费，直到甲方支付清拖欠的运输和误工费，乙方才正常开工。

　　2、如甲方不能保证正常动工(除如遇到暴雨不可抗拒的自然灾害、**行为除外)使乙方停工，甲方每天向乙方支付运输车辆误工费500元整/天(甲方在天气允许的条件下每个月必须保证乙方有25天的正常工作日)，24小时作业，每15小时为一个正常工作日。

　　3、运输车辆自工地至倒料场的运输路线，所涉及到的超重，若遇国土局、路政、交警、环卫、村民委员会、城管等部门的相关事宜及社会关系等，均由甲方负责。

　　4、乙方车辆进场后，甲方必须保证第二天正常运输工作，如两天内甲方无法安排开工，甲方均按每台车停车一天补偿台班费500元给乙方车辆(队自角灾害和暴雨天气影响外)

　　八、乙方责任

　　1、乙方在施工现场工作中，做到文明施工，禁止在施工工地惹是生非，车辆装满土石料自行盖好车辆。

　　2、乙方要服从甲方现场管理人员的指挥安排，遵守甲方及施工现场的各项规章制度和安排损伤规程，杜绝酒后行车，严禁违章作业，由于乙方违章作业而引起的各种事故均由乙方自行负责。

　　3、乙方负责人需组建一组车辆管理班子，文明施工，进场前车辆和管理人员列表册报甲方备案和班里相关手续等。

　　4、工程运输过程中所造成的一切交通事故，甲方不予承担任何责任，乙方有权拒绝甲方提出冒险的施工安排。

　　六、其他事项

　　1、双方约定：甲方要求乙方在签字合同后按甲方通知为准调进辆，根据实际情况双方协商是否加派车辆。

　　2、双方约定：在双方合作期间，乙方必须按照合同完成甲方的运输量，如乙方违约则赔偿甲方每台车5000元作为赔偿。

　　3、如发现管理人员和施工人员或驾驶员有不正当交易而损害任何一方的利益，则违约方必须向受害方赔偿一切经济损失。

　　4、合同的执行中如发生争议时，双方本着公*、合理的原则及时协商处事，协商无效则由当地仲裁机构仲裁。

　　5、乙方车辆只负责运输。

　　6、计方量方式：以每台车实际运输方量作为每台车最终结算方量。

　　7、如乙方在施工期间违约，甲方有权扣留现场施工车辆作为对甲方经济损失的赔偿抵押物。

　　8、乙方车辆应先向甲方提供车辆相关证件，便于输车辆通行证，在施工期间如发现乙方车辆因无事生端，自行到他人工地进行运输，经发现，每台车罚款人民币5000元，甲方指定施工的除外。

　　九、合同一经签署即具有法律效力，未尽事宜，双方另行协商，若需补充条款，经双方友好协商签字盖手印后与本合同具有同等法律效力，本合同一式两份，甲乙双方各执一份。

　　甲方(盖章)：

　　乙方(盖章)

　　代表：

　　代表：

　　身份证：

　　身份证：

　　电话：

　　电话：

　　签订时间：____年__月_日

土石方运输合同8

　　发包人（甲方）：xxxxxxx

　　承包人（乙方）：xxxxxxx

　　依据《中华人民共和国经济合同法》、《中华人民共和国建筑法》及其他相关法律、行政法规、*等、自愿、公*和诚实信用的原则，双方就本建设工程施工事项协商一致，订立本合同。

　　一、工程概况：

　　工程名称：xxxxxxx

　　工程地点：xxxxxxx

　　二、工程承包范围：

　　基坑土方外运（甲方负责装车，乙方负责用车外运至工地外）。

　　三、合同工期：

　　xxxxxxx

　　四、工程质量标准：

　　本工程质量标准按国家现行基坑开挖验收规范达到全面优良。

　　五、合同单价及价款及工程量计算方式：

　　项目单价总价备注说明

　　1土方外运元/*方米按实际方数乘以单价1土方单价以实方计算；

　　2本单价含施工时的有关机械台班费用，外运装车等费用；

　　3本单价含外运泥尾场地清理费用；

　　4本单价含一切乙方机械进退场费用。

　　六、付款方式：

　　1、按月结算，每月按实际完成量的80%，结算时扣除相关罚款及相关费用后支付给乙方；

　　2、当主体基坑到底完成后三个月内付清完成工程量的95%；

　　3、所有土方工程及手尾工作完成后六个月内支付5%。

　　七、甲方责任：

　　1、办理施工许可证，余泥排放证等费用；

　　2、组织图纸会审，组织监督落实班组工人进场安全教育；

　　3、组织分部分项工程验收，负责工程控制轴线的放线、测量标高工作；

　　4、向乙方提供基坑支护施工图纸一份。

　　八、乙方责任：

　　1、指派管理人员驻现场，负责管理土方队伍，办理准运证及相关费用；

　　2、运输车辆必须是散体物料运输正规车辆，禁止雇请非法营运“野鸡车”；

　　3、余泥堆放场必须是手续证件齐全（提供合格证件给甲方备案）否则承担相关责任；

　　4、必须服从**有关职能部门、业主、监理公司、总包单位管理人员的管理；对进场新工人进行安全教育和*安卡考试；

　　5、负责工人的安全教育，对工人进行安全、质量技术交底、管理工人的生活问题；

　　6、乙方必须带领全体工人生产、文明施工，如发生事故（无论任何原因）乙方负者20%事故引起的相关费用，甲方负者80%的相关费。

　　7、各班组在签订本协议时先交一定数额的安全生产、文明施工保证金。

　　8、在施工过程中所有的安全防护及安全标志，没有甲方许可不得随意拆除施工过程中，严格遵守安全规章制度，如违章作业、违章蛮干，不听从管理人员指挥，一律按项目部管理人员的通知进行罚款；

　　9、分包单位必须按广东省、广州市安全文明施工管理规定及总包单位的安全文明施工管理规定，负责土方内外运输工作的货及机械、车辆的安全责任，负责土方施工进程中违规导致的**部门的'罚款；

　　10、乙方外运的过程必须采取有效的防护措施，保持场地内外道路文明卫生清洁（卫生由乙方负责）；车辆禁止超速、超载等道路交通违规行为，如有发生乙方负责相应为规处罚费用及相应责任；

　　11、乙方必须服从项目部的工序、工作面及工期安排；

　　12、乙方负责周边外围关系（如xxx、xxx、街道、村委等）。

　　九、违约责任：

　　1、甲方因图纸变更未能及时通知所造成的损失由甲方负责；

　　2。甲方不能按期支付工程款所造成工期延后责任有甲方负责；

　　3、乙方施工时因工艺及施工方法而造成质量返正，其返工费用由乙方负责，工期不得顺延；

　　4、乙方如不能满足合同规定的工期要求乙方须采取有效措施如增加机械车辆等，否则甲方有权终止合同，造成的后果由乙方负责；

　　5、本合同结算方式为乙方完成整个基坑开挖标准如果中途乙方自行退场，则甲方只结算乙方所完成总工程量的85%；

　　十、双方约定在履行合同过程中产生争议时请仲裁委员会调解

　　本合同正本一式两份，副本一式两份，双方各持正副本一份。（附安全责任书、文明施工管理规定）

　　发包单位：（公章）xxxxx承包单位：（公章）xxxxx

　　法定代表人：xxxxxxxx法定代表人：xxxxxxxx

　　签约代表人：xxxxxxxx签约代表人：xxxxxxxx

　　电话：xxxxxxxx电话：xxxxxxxx

　　帐号：xxxxxxxx帐号：xxxxxxxx

　　日期：xxxxxxxx日期：xxxxxxxx

土石方运输合同9

　　甲方：_____________身份证：________________（以下简称甲方）

　　乙方：_____________身份证：________________（车队以下简称乙方）

　　经甲乙双方友好协商达成如下协议：____

　　（1）甲方保证施工中道路、取土、装车、卸土的.畅通。

　　（2）乙方负责运输：____运输地：__________________________________

　　（3）要求乙方车辆：__________部

　　（4）运距：___________________公里___运费：_____________元

　　（5）结算方式：____按车次结算，24小时结算一次（以现金方式结算）

　　（6）此协议双方认同，在约定时间内于_______年___月___日乙方将施工车辆安排到现。

　　（7）甲方负责联系住宿地方，乙方车队自己交房租。

　　（8）甲方安排乙方工程项目收取合理的管理费：____工程总费用的__%。

　　（9）违约罚金：____乙方车队按约定到达后甲方如无工程安排，违约方应付给乙方违约金每车_____/天。乙方车队没按约定到达工地并施工，违约方应付给甲方违约金5000元/天。

　　（10）甲方在开工以前需预先支付乙方30%的费用，剩余费用在开工后1个月内支付清剩余款项。

　　（11）此协议一式二份双方签定后具同等法律效力。

　　甲方：______________________________

　　代表人：____________________________

　　乙方：______________________________

　　代表人：_____________________________

　　____年____月____日

土石方运输合同10

　　甲方：____

　　身份证号：____

　　电话：____

　　乙方：____

　　身份证号：____

　　电话：____

　　甲、乙双方根据《中华人民共和国公路货运相关法规》的规定，本着公*、公正、诚信规范的原则，友好达成以下协议：____

　　一、工程项目：____土石方运输项目

　　二、项目内容：____

　　三、项目明确：____

　　1、承运地点：____

　　2、运输单价：____以吨位计算石方(8公里有5公里多的水泥路)5.2元/吨(税后价)。后每超五百米，按一公里加0.6元/吨。

　　3、付款方式：____开工三天所做款为履约保证金工完当天24小时内结清，后一天结一次，一天的次日结清(即第二天下午五点前付清款)。

　　4、甲方场内包修路，保证路面畅通，可以正常行驶。

　　5、合同期限：____从______年______月______日至______年______月______日。

　　四、双方责任

　　甲方责任

　　1、为确保乙方能按时、按质、按量地完成甲方的运输工程，甲方负责协调交警(即路面)、路政和当地**有关部门及工地周边的村民关系，确保乙方在不受外来干扰的环境中顺利安全地完成运输工程。

　　2、甲方负责计算方量及付款，并准时按实际运输工程量结算付款到乙方指定账户，保证不拖欠乙方运输工程款及相关费用

　　3、甲方负责提供油料给乙方车队使用，油料费在支付工程款中扣除，油料费价格比市场价低0.3元/升，并保证油料质量。

　　4、甲方负责指定乙方车辆作业的具**置，指派现场施工人员指挥乙方装卸作业，记录运输量，甲方合理调配钩机，满足乙方的装方量要求，确保乙方正常运输。

　　5、甲方负责装车安排卸车位置，负责卸车点的土方叠*及施工现场余泥堆方点及所有路面清理与维护，确保道路畅通。如甲方卸土点遇特殊情况需临时调整，必须在约定运距离范围内，若超出约定运距范围，需甲乙双方共同协商调整运输费用。

　　6、甲方负责运输许可证、凡是甲方安排装运的所有车辆，在运输工程中被当地**有关部门、周边群众干扰、阻拦、被扣、罚款等一切责任由甲方出面协调并承担该费用。如果因甲方原因造成乙方停工的，甲方支付元/天误工费给乙方。

　　乙方责任

　　1、乙方对管理的车辆做好安全教育、安全检查、安全行驶、文明运输。组建车队，车辆在往返行驶中出现一切交通事故由乙方负责承担，对于乙方的.人员，机械，车辆在运输中途出现的一切交通事故，均由乙方自行承担。

　　2、在合同期间的施工范围中，安全事故由乙方全部负责，甲方不负连带责任。乙方车辆必须严格按照甲方规定的线路及施工便道行驶，如有违规违法的行为所造成的一切后果由乙方自行承担。

　　3、乙方车队进入现场后，要严格遵守甲方的各项规章制度、听从调遣、服从指挥、规范的保质、保量按时安全的完成运输任务。乙方要把安全生产放在第一位，工作人员轮换休息，不得疲劳驾，严格遵守交通法规。如因违章、违规、违纪、违法所造成的车辆、人员及他人生命财产安全，乙方责任自负。

　　4、乙方车队工作人员由乙方统一管理，遵纪守法。进驻现场的所有工作人员吃、住、行都由甲方负责，出现违法乱纪、喝酒、打架、斗殴事件，乙方要严肃处理。如乙方需要甲方配合处理，甲方应积极协助乙方妥善处理。

　　5、乙方车辆正常工作后，如因不可抗力因素(如地震、雨雪、战争、国家强制停工等)所造成的停工、误工由运输方自行承担。

　　6、乙方在合同期内要保证90%以上的车辆正常运作、不跳舞、不旷工。不允许提前进退场，如要退场必须提前一周提出书面申请，经甲方同意后方可退场，并在退场时补足相对应数量车辆。

　　7、乙方自身制定相应的施工安全措施必须征求甲方同意，承担由于自身安全保护措施不力造成的经济损失和责任。乙方必须严格按照安全操作规程进行运输，乙方自身人员安全由其自行负责，同时乙方要给运输及工作人员购买人身保险。

　　8、全体施工人员必须严格遵守施工所在地的有关规定，并制定相应的内部管理措施，由于违反规定而发生的一切后果乙方自负。

　　9、乙方保证不拖欠工人工资和运输车辆车辆等费用，如甲方发现乙方拖欠，甲方有权处罚乙方当期工程款。

　　10、乙方进入施工现场必须配合甲方管理、调度、爱护公物、节约能源。甲方负责乙方的居住、乙方负责自己的生活和公共卫生，并做好预防自然灾害引起的各项防范安全措施。

　　五、违约责任

　　为了更好的确保双方利益，双方应自觉遵守本协议条款，不得违约。如任何一方违约，守约方可根据相关法律维护乙方利益，双方就违约责任达成以下基本共识：____因不可抗因素或其它特殊原因导致的工期暂缓、误工、费用支付拖延(不超过48小时)，个别车辆中途退出或调整等，甲乙双方应本着友好合作、互相谅解的精神，积极协调、妥善解决，不以违约论处。

　　六、乙方车主必须遵守执行本须知。乙方车主在运输途中车辆坏在途中，应及时与甲方联系协调解决。

　　七、以上条件双方要严格执行，双方在进行经营活动时按本协议实施法律行为，承担民事责任，如出现人力无法抗拒因素(如地震、雨雪、战争、国家强制停工等)协议自动失效。

　　八、本协议未尽事宜，甲乙双方另行签署补充协议，补充协议及双方业务往来的相关票据等文件资料，与本协议具有同等的法律效力。

　　九、本协议一式两份，甲乙双方各执一份，双方公司盖章和法定代表人或委托人签字，自工程土方运完工期后合同自动失效。

　　(后附：____双方身份证复印件和乙方指定银行卡)

　　甲方签字：____

　　乙方签字：____

　　______年______月______日

土石方运输合同11

　　甲方

　　乙方

　　根据《中华人民共和国合同法》等有关条例，甲乙双方为了顺利完成本项目土方运输工程的建设，本着互惠互利、优势互补、诚实诚信的原则，在公*、公正、公开的基础上，经双方友好协商一致同意签订土石方运输工程合同，规定如下条款 ：

　　第一条 工程项目与说明

　　工程名称：

　　工程地点：

　　工程总量：约为 万方，以实际完成的'车辆运输数量为准。 工期时间：以甲方工程进展及完成情况为准。

　　第二条 工程施工内容：

　　1、乙方应提供运车牌号为 自卸车输车 辆，车辆车厢实际容积不得小于20立方米。

　　第三条 单价、 工程款结算方式

　　1、单价：场内运输单价 /车

　　场外运输单价： /车

　　2、结算方式：运输工程款按月结算，每月底结账，先结80%，其余20%工程结束后一次性结清，具体付款为每月结清帐务后的10天后支付。

　　第四条 双方权利与义务

　　一、甲方权利、义务与责任：

　　1、协调好工地管理人员，保障道路及时清理整*，保证运输道路畅通，以便乙方车辆顺利安全行驶。

　　2、备足资金，按时支付给乙方运输费，若甲方不按时或无故拖延支付乙方运输费超过10天，经甲乙双方协商不成时，乙方有权停工。

　　3、甲方可为乙方车辆垫付油资，在运费结算时扣除。

　　二、乙方权利、义务责任：

　　1、合同签订后，乙方必须在甲方指定时间内调动运输车辆及人员进场开工，乙方车辆进场后必须全权服从甲方的调配和一切车辆运输安排，安全生产;乙方车辆如因违规操作，发生交通安全事故，或非其它甲方负责的意外，一切责任由乙方承担。

　　3、乙方的车辆维修、加油等费用由乙方负责。

　　4、乙方保证完成任务，车辆设备未经甲方同意不得擅自调离现场或有意停工，不得跳槽给其他单位运输，不得私自外出作业，否则甲方将拒绝当月结算并罚款每车每天1000元。

　　5、乙方车辆及工作人员不得带病作业;不得在危险地段强行作业;司机不得酒后驾驶，如有违反，一切责任自负。

　　6、乙方如有特殊原因需要离场或车辆需要维修的，必须提前通知甲方，征得甲方同意后方可离场。

　　第五条 违约责任

　　1、乙方中途不得以提高单价等理由**，如乙方未完工，车辆设备擅自调离现场或有意停工、跳槽运输、倒卖运输土方，不在指定地方排土的视为乙方违约，由此产生的经济损失由乙方全部承担，甲方有权终止合同，运费不予结算。

　　2、乙方要服从甲方的管理调度指挥，每日必须24小时作业，如不按甲方要求运输，或每天的运输数量达不到40车/天时，甲方在结算运费时按合同价的80%结算。

　　3、如乙方每天只作业12小时，或在半夜后司机停运，造成甲方机械人员的损失，乙方承担所有费用，其所有运费按合同运费单价的70%结算，同时承担甲方的损失按500元/天计算，在乙方结算乙方时扣除。

　　4、乙方因车辆需要维修，造成停工，误工，经甲方确认不在上述违约责任内，不作任何处罚。

　　第六条 其他事项

　　1、协议在执行过程中如发生争议，双方应本着公*、合理的原则及时协商处理，协商不成可向相关部门申请仲裁。

　　2、如遇自然灾害、**有关部门要求停工等不能实施合同条例，双方互不承担任何责任。

　　本合同一式两份，甲乙双方各执一份，经甲、乙方双方签字、盖章生效。甲乙双方共同遵守，合同约束内项目工程完工，帐清后自动终止。

　　附：甲乙双方代表人身份证复印件各一张。

　　甲方：_____________________ 乙方：_______________________

　　电话：_____________________ 电话：______________________

　　身份证号：_________________ 身份证号：__________________

　　居住地址：_________________ 居住地址：_________________

　　年 月 日

土石方运输合同12

　　甲方：____

　　乙方：____

　　根据《中华人民共和国合同法》法律法规规定，为明确双方在承包运输过程中承担的权利、义务和责任，确保运输顺利完成。双方在自愿、*等、互利的原则下，经甲、乙双方协商达成共识，并同意签订如下合同：____

　　第一条、工程内容

　　运输土石方，甲方将根据工程项目所确定的地点、工程进度和运输数量的要求，对乙方运输任务进行统一分配、管理、调度和指挥，乙方必须服从。

　　第二条、工程承包运输时间价款及付款方式

　　1、工程时间为一年，即____年____月____日到____年____月____日。

　　2、单价以本工程单趟运距为1500米以内，按每立方3元人民币计，（此为完税价）。

　　3、每次结算以计量验收单为准，路程以双方共同核实实际路程为准。

　　4、付款方式：____日清月结。

　　第三条、燃油费用

　　甲方负责提供充足的燃油，乙方结算燃油的费用，甲方提供的燃油不得高于市场价格。（燃油必须符合车辆出厂要求及工作环境的要求）。

　　第四条、甲方的权利与义务

　　1、甲方负责工程爆破。

　　2、甲方统一管理、调度和指挥。

　　3、甲方无条件负责乙方司机的`住房问题。

　　4、甲方在每月前给乙方制订当月的土方量。

　　第五条、乙方的权利与义务

　　1、乙方应当按时、保质、保量完成土石方运输任务。

　　2、乙方运输车辆必须服从甲方的统一管理、调度和指挥。

　　3、违章开车等，造成大小事故由乙方负全部责任。

　　第六条、其他责任

　　1、乙方车辆进场后，甲方必须在当天安排开工，如拖延工期，挖机甲方按1800元/天赔偿、汽车按300元/天赔偿乙方损失。（每月双方可有3天的停工日）

　　2、甲方在正常工作中不得随意停产，因甲方原因造成乙方误工，乙方不属违约并且甲方应按1800元/天标准补偿乙方的损失。

　　3、在工程作业中，甲方爆破造**员伤亡的，乙方概不承担任何责任。

　　4、甲方确保完成爆破任务，不得影响每台挖机每天1500立方的工作量。

　　5、乙方可根据甲方工程量的要求增加车辆。

　　6、甲方应按照本合同的第二条约定及时支付乙方运费，如未能按时支付运输款，乙方有权利停工，造成的误工，由甲方承担一切后果与责任。

　　7、乙方车辆在进入甲方工作区域内，甲方先付乙方托用费8000元整。

　　8、甲方必须保证乙方工作期限，如提前解除乙方的工作期限，甲方必须无偿支付乙方的托运费，并承担一定的补偿费（补偿费由双方协商拟定）。

　　9、在正常工作中，车辆出现需维修问题，费用由乙方自理。在维修期间，延误甲方工程不得算乙方违约。

　　10、甲方制订的工作量每月不得小于18万方、不得大于24万方，如增加或减少工作量，甲乙双方必须提前一月协商解决。乙方如不能完成甲方制订的工作量，甲方有权不付乙方当月的工程款。

　　第七条、其他约定

　　1、本合同生效后，除法律规定解除事由或本合同约定解除事项以外，任何一方不得擅自提前解除本合同或终止本合同义务的履行。

　　2、本合同在履行中如发生争议，双方应及时协商解决。协商不成的，任何一方均有权将合同争议向当地人民法院提起诉讼，通过法定程序解决。

　　3、本合同未尽事宜，经双方协商达成一致后，可另行签订书面补充协议。

　　4、本合同经合同双方或其签约代表签署后生效。一式两份，由合同双方各执一份。

　　甲方（公章）：_____________

　　法定代表人（签字）：_____________

　　_________年____月____日

　　乙方（公章）：_____________

　　法定代表人（签字）：_____________

　　_________年____月____日

土石方运输合同13

　　甲方：____

　　乙方：____

　　甲乙双方根据《中华人民共和国合同法》及相关法律法规的规定，双方本着自愿、公*、诚实信用的原则，就乙方承包甲方的土石方运输工程相关事宜达成如下协议，以资双方共同遵守。

　　一、项目工程名称：____

　　二、项目工程地点：____

　　三、工程量：____要求运输车辆20辆，每增加一辆运输车辆，相应增加车辆。

　　四、工期：____

　　本项目工程期限拟自____ 年____月____日起至____年____月____日止，如遇不可抗力，自然灾害、气候异常、**行为、任何第三方干涉或其他原因而影响施工进度的，则工期相应顺延。

　　开工时间为____年一月一日，总工期为____日历天，以甲方正式开工下令为准，开工时间延后的，工期相应顺延。

　　五、单价、结算

　　以车厢容积为标准算方（加高部分另行计算立方），运距公里综合计价白天17元每吨，晚上16.5元每吨（该价格为税后价）

　　甲方应当于每个工作日给乙方车队结算一次款。 在第二个工作日的17点前，按照乙方前一天的总运输款支付全款。

　　六、双方的权利义务

　　（一）甲方的权利义务

　　1、甲方负责安排乙方车队工作人员的住宿，所产生的费用由乙方承担（甲方提供两个活动板房供乙方使用，并承担这两个板房的费用）。

　　2、在乙方施工过程中，加遇施工当地**、环保、交警、路政等相关单位干预的，甲方全权负责解决，超限、超载、城管罚款等产生的一切

　　费用全部由甲方承担。如遇施工当地**、环保、交警、路政等相关单位干预，甲方没有协调解决好，造成乙方待工、停工等窝工损失由甲方全部承担，以每辆车每天赔偿300元计算，连续停工超过八小时的以一天计算。

　　3、甲方负责协调与施工场地当地群众的关系，认真解决乙方在施工过程中与当地群众发生的纠纷。如遇因纠纷解决不好造成乙方待工、停工等窝工损失由甲方负责承担，以每辆车每天赔偿300元计算，连续停工超过八小时的以一天计算。

　　4、甲方应派代表长期进驻施工工地，及时按施工进度进行技术监督指导，并负责办理有关施工签证、验收及按时支付进度款等相关事宜，解决甲方权利义务范围内的各项事宜。

　　（二）乙方的权利义务

　　1、乙方车辆司机必须服从管理，听从指挥，运输中不能挑肥拣瘦，装卸货物要依次排队，行车中遵守交通规则，严禁酒后驾车和超速行驶，做到文明礼貌，优质服务。乙方对其所提供的车辆司机自行管理，运输车辆在施工期间发生安全事故由乙方自行处理。

　　2、在协议期限内，乙方全部车辆未经甲方允许不得到甲方以外的施工场地从事运输工作，不得以任何理由要求甲方提高运费，刁难甲方，凡消极怠工无理取闹的，按违约处理，甲方有权扣除该车辆的当日运输费作为违约金。

　　3、乙方车辆必须按甲方指定路线把材料运到指定地点。

　　4，乙方以甲方名义对外发生的'全部债权债务、乙方自行发生的全部债权债务，全部由乙方自行处理，甲方概不负责。

　　5、乙方不承担开具任何形式正式发票的义务，不承担工程的任何税费及场地管理费、土地资源费等费用，全部由甲方承担。

　　6、乙方提供的车辆必须满足甲方的下列要求：____年检合格，手续齐全，每辆车有两名以上有正式有效执照且身体健康的驾驶员。

　　七、特别约定

　　1、施工过程中，如遇石方需要甲方进行爆破，造成乙方停工，甲方应当给予乙方每天每辆车300元的窝工及生活补助，连续停工超过八小时的以一天计算。

　　2、施工过程中，如遇石方需要甲方进行爆破，爆破过程中如对乙方车辆造成损害或对乙方工作人员造成损害的，甲方需要承担全部赔偿责任、法律责任。乙方车辆及人员不服从甲方指挥进行转移的除外。

　　八、违约责任

　　1、如遇甲方不按时支付工程款，从应付款日起，拖延付款达到三天，则从第三天开始，每天向乙方支付违约每辆车300元。

　　2、如乙方未按甲方下达的施工方案保质保量完成工作的，甲方有权向乙方提出书面异议，乙方累计三次违反该义务，则甲方有权单方解除协议，责令乙方退场。

　　九、争议解决办法

　　本协议履行过程中发生争议，双方应协商解决，协商不成的，任何一方均可向项目工程所在地有管辖权的人民法院提起诉讼。

　　十、其他

　　1、本协议未尽事宜，由双方另行协商，签订补充协议。

　　2、本协议一式两份，甲乙双方各执一份，自双方签字盖章之日起生效，具有同等法律效力。

　　甲方代表：____ 乙方代表：____

　　身份证号码：____身份证号码：____

　　联系电话：____ 联系电话：____

　　签订时间：____ ____年____月____日 签订时间：________年____月____日

土石方运输合同14

　　发包方：____ _______________________________(以下简称甲方)

　　法定代表人：________________________________

　　通讯地址：__________________________________

　　联系方式：__________________________________

　　银行户头：__________________________________

　　银行卡号: ______________________________

　　承包方：____________________________________(以下简称乙方)

　　法定代表人：________________________________

　　通讯地址：__________________________________

　　施工队负责人：______________________________

　　联系方式：__________________________________

　　银行户头：__________________________________

　　银行卡号: ______________________________

　　根据《中华人民共和国合同法》和相关法律法规，为明确双方在工程中的权利、义务和责任。确保工程任务的全面完成，在自愿、*等、互利的原则下，经甲、乙双方协商同意，签定本合同。

　　第一条、工程概况

　　(一)工程名称：____________________________________________________

　　(二)工程地点：____________________________________________________

　　(三)工程总量：____________________________________________________

　　(四)合同期限：_________年____月____日起至_____年____月____日。

　　第二条、工程施工内容

　　(一)材质：________________________________________________________

　　(二)工程运距：___________________________________________________

　　(三)装卸地点：____ 上料点________________，卸料点________________。

　　(四)运输方式：____装料，运料(不含炸药爆破)。

　　(五)机械车辆：____________________________________________________

　　车辆数：________________。

　　(六)计算方式：____按车计算。

　　(七)甲方指派统计结算员：____________________________________。

　　乙方指派统计结算员：____________________________________。

　　(八)统计结算以双方现场人员签字的票据为结算依据。

　　第三条、工程价款结算与拨付办法

　　(一)合同单价：____

　　清运价按每车________元人民币计。

　　以上价格均为税后净价，乙方不负责税费和开具发票。

　　(二)运费结算办法及支付方式：____

　　1、运费结算办法：____以现场甲、乙双方统计结算员签字的单据为准。每二十四小时结账一次，结账日下午三点前结算支付前两日的所有完成工作量的工程款，结款率为100%。

　　2、运费支付方式：______________________________________________________________________________________________________________________________________________

　　(三)本合同双方约定付款方式不受双休日、法定节假日等因素限制。

　　第四条、 双方责任

　　(一) 甲方责任

　　1、乙方车辆进入甲方施工现场后，甲方负责在贰小时内安排乙方车辆投入正常运行。甲方给乙方实际到场的每辆工程车________元人民币调车费，在工程结束后甲方在工程款内扣回。工程车需加油时，乙方通知甲方安排加油车现场加油，每次结算时甲方扣除乙方之前所欠油款。

　　2、甲方负责办理乙方人员、车辆进场必备的手续及乙方施工的一切证件，确保乙方设备进场后能够正常运输及运转。

　　3、甲方保证乙方在运输过程中不受干扰。凡由甲方安排装运的所有物品，如因超载原因，导致环保、交警、交通、城管、卫生等**部门查扣，造成扣车停运，产生的`罚款及损失，由甲方承担。

　　4、在运输过程中，运输设备及人员遭到社会闲杂人员的骚扰而造成的人员伤亡及运输车辆和机械设备的损坏，甲方应按照实际治疗费及维修费用给予实价赔偿，同时，由此造成的人员误工损失予以赔偿。5、甲方因拖欠乙方工程款，乙方有权暂时停工，因此造成乙方的所有经济损失全部由甲方承担。

　　6、甲方负责料场至公路间硬土路面的日常维修和维护。

　　7、工程如遇变更，甲方应与三天前以书面形式通知乙方并签订补充合同或另行办理施工签证。

　　8、甲方在乙方车辆入场前一日必须把施工现场整理完毕，包括运输道路，装车现场，保证道路行驶畅通，如运输工作不能畅通，造成的一切损失由甲方承担。

　　9、合同履行期间如因甲方原因造成车辆停工，甲方按每天每车________元人民币赔偿乙方;如工作不能正常进行，导致合同终止时，甲方按每天每车叁仟元赔偿乙方并承担由此所产生的一切经济损失。

　　10、甲方负责安排乙方驾驶员的住宿。

　　(二)乙方责任

　　1. 本合同签定后，乙方确保在________日内将该工程所需车辆驶入甲方指定位置(上料点：________________________________________)

　　2. 乙方运输车辆必须服从甲方在该合同有效期内合理的管理、调度和指挥，严格遵守施工现场交通规则。

　　3. 乙方驾驶员和工作人员因自身原因造成的安全责任事故(经济和法律责任)由乙方或责任人自行负责，与甲方无关，甲方不承担任何责任。

　　4. 乙方在合同期内，在甲方无过错情况下，不停工、不旷工、不无故刁难，确保运行正常，确保工期顺利进行，如出现上述情况，甲方将给予乙方每天(24小时)每辆运输车________元/辆罚款。因台风、暴雨等自然灾害等不可抗拒因素除外。

　　5. 乙方不得私自转卖所运输的物品如发现乙方私自转卖，则给予乙方每车________元罚款，并追加给甲方造成的经济损失。

　　6. 乙方在合同期确保一切安全，加强驾驶人员及工作人员的管理，杜绝打架、斗殴、酗酒滋事，酒后驾驶，无证驾驶等现象的发生，如发现一次将给予____________元罚款。所造成的后果及损失和责任，必须由乙方及当事人承担。

　　8. 在合同履行期间，乙方不得与总承包方或同一工地其他施工单位私自联系，如有事须与甲方现场工作人员联系，由甲方现场工作人员与总承包方协商，如乙方违约，甲方将对乙方________元罚款，给甲方造成的经济损失，由乙方全部赔偿。

　　9. 乙方必须按照甲方指定的工程进度、作业时间、作业面、运输装卸地点、路线等完成各项装运任务。乙方在履行合同过程中，必须确保运输安全，如果发生各类人身、财产安全事故，均由乙方负责承担。

　　10.乙方所有人员在当地要遵纪守法，如有违法，甲方不负任何责任。

　　第五条、违约责任

　　(一)任何一方未按本协议之规定进行操作而造成损失，由违约方负责赔偿。

　　(二)双方均应按上述条款的约定支付相关费用，每逾期一天，按逾期未支付费用的5%向对方支付逾期付款违约金。逾期未支付费用超过三十日，收款方同时有权解除本合同。

　　(三)甲方如继续需车辆运输的话，在同等的条件下先优先照顾乙方车队。乙方必须能证明本身拥有车辆产权不小于两辆，本合同乙方不接受非车的签注。一旦发现乙方非车辆产权所有者视为违约，本合同马上自动终止。

　　(四)因不可抗力，道路维修，车辆故障维修保养，安全检查，政策变动等情况造成合同不能履行，双方互不承担违约责任。

　　第六条、 合同纠纷

　　因履行本合同发生的一切争议，由当事人双方协商或调解解决，协商或调解不成，依法向工程所在地法院起诉。

　　第七条、 附则

　　(一)本合同自双方签字盖章后生效，合同履行完毕后自行失效。

　　(二)本合同如有未尽事宜，双方可以根据具体议定附加条款，以便共同遵守。

　　(三)本合同一式贰份，甲乙双方各执壹份。

　　第八条、附加条款

　　(一)乙方根据工程量和工程运距结合现场实际情况自行调配运输车。

　　(二)工程总车量：____以实际情况每天运输推算，须满负荷运输。以实际运输量为准。

　　发包方(公章)：______________________ 承包方(公章)：______________________

　　法定代表人(签章)：__________________ 法定代表人(签章)：__________________

　　________年_____月_____日 ________年_____月_____日

土石方运输合同15

　　甲方：________________

　　乙方：________________

　　根据《民法典》和国家及地方相关法律、法规，结合煤矿剥离土石方运输的特点，为充分发挥甲、乙双方的优势，甲方将总承包的山西____县鑫源煤业公司煤矿的土石方运输工程，发包给乙方施工。为明确甲、乙双方的责任、权利与义务，本着优势互补、*等互利的原则，经双方友好协商，签订本合同条款如下：

　　一、合同签订时间：20________年____月____日

　　二、地点：____省____县段纯镇兴旺原村。

　　三、内容：

　　1、名称：____县天聚鑫源煤矿第十三标土石方运输工程

　　2、车型：重型自卸车(后八轮)

　　3、运距：取土场与排土场运距在5.5公里以内，按7.3元方结算，取土场与排土场运距在5.5公里至6.0公里以内，按7.8元方结算，每超过100米加0.5元方。该单价为税后单价，一切税金税费均由甲方另行承担。

　　4、运输地点：____县天聚鑫源煤矿第十三标段

　　5、运输物品：山体土石方

　　6、工期：20________年日----20________年日。合同期________年，满________年一续签合同。

　　7、付款时间：车辆进厂后正常工作3天后可借支生活费，每10天统计票据后,双方对统计票据确认完毕后,按确认的工作量结算一次。

　　8、除不可抗力因素原因和国家政策原因外，导致务工，从第5天起，每天每车补偿500元。(若停工为1-4天，则不补偿，若为5天，则连前面的4天直接补偿为2500元)

　　9、付款方式：现金支付或银行转账，现金支付时乙方出具的'领据、借据或存入乙方银行卡的存款单或汇款单均作为合同结算支付款依据;

　　10、车装方量：长215;宽215;高

　　1

　　1、运输车辆必须是前二后八轮自卸车。车辆由乙方自备，10天内车辆可分批进场，进场车辆最少保证20台，倘若中途有车辆退出，乙方须提前半个月告知甲方，车辆进场后，甲方按每辆车8000元付给乙方车辆调遣费;乙方必须保证10天内车辆进场20辆以上，如未按时到场，按违约处理，承担违约责任，并赔偿甲方违约金5万元(伍万元)。

　　四、双方责任

　　(一)甲方责任：

　　1、提供、保证乙方车辆合同期的运输，车辆调遣费用每台(8000 )元，车进矿

　　2、乙方到场，甲方挖机车辆必须24小时正常动作并确保乙方的施工工程量

　　3、保证款项充足按合同给乙方付款，只对乙方结算。

　　4、协调矿山各种关系，确保工程顺利。如因甲方原因导致误工，因此产生的费用及损失由甲方负担，同时承担违约责任。

　　5、甲方提供住宿包水、电畅通，伙食费用由乙方自行承担。

　　6、甲方提供加油，柴油为6.55元升(超出6.55元由甲方负担)。油的质量必须符合国家标准，如因油出现车辆损失，由甲方负责维修，加油款在每次工程款中扣除。

　　7、维护矿山道路工作秩序，制订有关规章制度有权对不遵守有关规定进行惩罚。

　　8、道路*整保证乙方车辆正常进入，道路损毁甲方随时修理;卸车场*整顺畅。

　　9、乙方车辆到场后，甲方不按合同执行，乙方有权把车辆调走。并赔偿乙方车辆调遣费用。

　　10、甲方根据每10天工程量按合同及时统计支付乙方工程款。超过工程结算日2天甲方未支付工程款，乙方有权要求停工，每停工一天补偿乙方每台车辆500元。

　　(二)、乙方责任：

　　1、乙方应遵守国家法律、法规，遵守甲方及煤矿的规章制度，服从甲方安排与调度，禁止从事有害甲方利益的活动，否则甲方有权对乙方进行违约罚款。

　　2、乙方人员在施工过程中，必须服从甲方的统一管理与指挥。

　　3、乙方必须严格按照甲方的施工安排进行作业，保证每台机械配备两个具有操作资格的驾驶员，应24小时作业;

　　4、提供机械相关资料;

　　5、操作人员必须持有效证件上岗;

　　6、因乙方操作人员造成的机械故障事故，乙方承担全部责任;

　　7、设备仅供甲方使用，未经甲方许可不得转租和到其他工区作业，若发现如此行为，将处以10万元以上罚款;

　　8、负责办理检测手续及各种管理部门的所需证件;

　　9、乙方雇佣的驾驶员须持有效驾驶证且具有________年以上的驾龄;要求乙方为各车辆和车主自行购买各项保险，乙方驾驶员在运输过程中，由自身原因造成的安全责任事故圴由乙方承担，甲方不承担任何连带责任。事故发生后，须上报项目部，由项目部协调解决;

　　10、乙方不得层层转包，出现施工人员投诉或工钱过低而闹事的，应由乙方负责妥善解决，并给予一定补偿。否则一切责任、后果均由乙方承担。

　　1

　　1、乙方进场车辆中途随意停工、或无故闹事不作业，以每天停工车辆200元台的款额赔偿给甲方。

　　1

　　2、乙方进场车辆中途无故退场(不可抗因素和气候原因除处)，应支付给甲方每辆车3万元(叁万元)作为甲方损失的赔偿，另外支付甲方相关经济损失。

　　1

　　3、乙方要加强对所属人员、汽车的管理。按时和各车主结清账务，并将甲方支付的工程款及时、足额的支付给各车主不得克扣和挪用，如因此发生纠纷所造成的经济与法律责任全部由乙方承担。同时甲方将安排财务人员对乙方银行账户进行监督，如出现不按时给各车主结算，甲方将对乙方予以处罚50万元(伍拾万元)

　　五、其他约定事项：

　　1、乙方机械因故障停机，应及时修理恢复使用。

　　2、乙方必须遵守煤矿的安全行为规范，若不遵守被煤矿处罚，所有费用由乙方负责。

　　3、交接班时，乙方车队长必须如实汇报出勤车辆数量，未出勤车辆是何原因(病假和家庭有事必须回家除外)，否则将罚款200元每辆。

　　4、所有翻斗车到排土场必须将渣土倒干净，必要时用排土场挖机将土搞干净，若发现翻斗车将土带回取土场，将扣除该翻斗车当次票数，并对排土场管理人员罚款每人50元次。若第二次再犯，将加倍处罚。

　　5、乙方车辆进厂后如不服从甲方管理人员管理，初次警告，两次以上包括两次按违规车辆每台罚款2万(贰万元整)，屡教不改，对违规车辆清理出厂，扣押违规车辆工程余款。如不按公司规定工作，公司罚款，甲方将该罚款罚至违规车上或者直接将此罚款从乙方工程款中予以扣除

　　6、若车辆进场后甲方私自跨过乙方和车队车主直接联系，私立合同，乙方有权要求进行赔偿，每台车辆2万元(贰万元)

　　六、违约与违约责任

　　1、甲、乙双方必须诚实守信、按合同规定履约，出现违约时双方友好协商处理，由违约方赔偿守约方的一切经济损失。

　　2、双方在履约过程中出现争执时，首先本着*等互利、文明和谐的原则友好协商，协商无果时可向人民法院提起诉讼：

　　①、签约人所在地人民法院;

　　②、签约地人民法院。

　　七、附则

　　1、本合同一式两份，甲、乙双方各执一份，双方签字盖章后生效。

　　2、本合同未尽事宜，双方另行协商并形成补充协议，补充协议与本合同具同等法律效力。

　　甲方：________________乙方：________________

　　日期：________________日期：________________

土石方工程分包合同菁选（扩展8）

——土石方工程合同菁选

土石方工程合同

　　在人们越来越相信法律的社会中，关于合同的利益纠纷越来越多，合同能够促使双方正确行使权力，严格履行义务。那么一份详细的合同要怎么写呢？以下是小编收集整理的土石方工程合同，希望对大家有所帮助。

土石方工程合同1

　　发包方：_______________(以下简称甲方)

　　承包方：_______________(以下简称乙方)

　　经甲、乙双方协商一致，就甲方委托乙方建造_____________园林工程，签订以下协议：

　　一、工程内容：包括我公司设计的_____________园建、绿化、及其他部分工程(详见图纸)。

　　以上项目均按双方会审图纸之要求及附后预算总表所列项目、规格、备注、数量、要求施工。

　　二、工期：

　　1、开工日期：本项目工程工期从_______________年_______________月_______________日起至_______________年_______________月_______________日止，共个日历_______________天。

　　2、施工期内，若因停水、停电、大雨、暴雨天等因情况或甲方书面确认工期可顺延。

　　3、因甲方原因不能及时移交施工场地则工期顺延。

　　三、工程合同价款：经协商本合同总承包价款为人民币：_______________万元整。

　　若施工过程中甲方有变更需要增加工程，则按实结算。

　　四、承建方式乙方对水电及园建工程包工、包料;包质量、包验收合格、包安全、包工期、包文明施工。

　　1、乙方负责提供所承建工程的饰面样板，必须经双方确认方可进料施工。

　　2、施工期间甲方负责乙方施工发生的水电费用。

　　五、工程付款办法

　　1、本合同自甲、乙双方签订后3天内由甲方向乙方支付订金为合同价款的30%，即人民币：______________元整。乙方收款后第二天安排人员进场施工。

　　2、待完成总工程80%后，甲方于3天内向乙方支付工程合同价款的30%，即人民币：______________元整。

　　3、工程竣工后，甲方于一周内向乙方支付工程合同价款的20%，即人民币：______________元整。

　　4、竣工验收合格后一个月内，向乙方支付工程合同价款的10%，即人民币：______________元整。

　　六、工程质量要求：

　　1、乙方必须严格按甲方所审定之设计施工图纸的内容、要求及有关园林绿化施工规范进行施工。

　　在施工过程中，乙方必须服从甲方监督管理，若发现乙方有不符合施工图纸要求及违反操作规范进行施工的事项，甲方有权提出并要求返工、修改，其停工、返工所造成的一切经济损失均由乙方负责承担。

　　2、施工过程必须作好记录及隐蔽工程验收签证。

　　七、工程竣工验收结算：乙方于竣工后五天内向甲方提交竣工资料及验收报告，甲方在收到竣工验收报告后五天内组织有关部门进行验收，并于验收后五天内根据设计施工图纸、合同、补充合同及《有关园林绿化标准》给予合格批准或提出整改意见。

　　乙方须按甲方要求整改，并承担因此造成的.一切费用。

　　甲方在验收合格后依据合同、补充合同及增加工程的签证清单进行结算，并于三十三个工作日内结算完毕。

　　八、延期违约责任：乙方必须在施工期内按质、按量、按期完成工程。

　　若工程延误，则每延误一天计罚人民币_______________元;若工程提前完成，则每提前一天完成奖励人民币_______________元。

　　若因甲方责任或不可抗力因素而令工程延误，乙方提出书面要求，甲方在三天内书面确认工期可顺延。

　　如甲方未能按合同规定付款，逾期三天，乙方有权停工或对已完成工程进行围蔽处理，因此所造成的工期延误及经济损失由甲方负责。

　　九、质保内容质保内容按有关建筑施工验收规范标准执行。

　　十、质保期限以工程竣工验收合格之日起计算园建工程、水电工程质保期为十二个月。

　　绿化保养期为十二个月，保养期从竣工验收之日开始计算，保养期满后由乙方以书面形式通知甲方接收。

　　十一、双方在施工中的几项规定：

　　1、施工期间，甲方因故进行修改调整，应提前二天通知乙方，向乙方发出修改书或修改图纸。

　　如乙方发现有不妥之处，应提前二天以书面形式上报甲方，经甲方及设计部门处理后再行施工。

　　2、施工期间，乙方必须做好安全生产防范工作，落实各项安全措施，确保施工安全，承担安全施工责任，教育施工人员遵纪守法。

　　3、开工前三天甲方负责向乙方提供施工场地(应符合“三通一*”要求)，施工范围内用水、电位置、测量的基线和水准点的位置，提供施工现场范围内地下管网图。

　　若甲方未能及时提供施工场地，乙方有权顺延施工工期。

　　4、甲方负责现场工地的关系协调，以确保乙方施工进度。

　　5、乙方派出专人与甲方保持联络，协调现场施工。

　　乙方承建的土建项目，应与相关安装工序密切配合，要求应用书面联系。

　　6、工程竣工后，乙方负责施工范围内垃圾的清理，做到工完场清。

　　十二、合同生效与终止：本合同自双方法人代表签字并加盖公章后生效。

　　工程质保期满，甲方将款项结清后合同即告终止。

　　十三、本合同壹式贰份，甲、乙方各执壹份，具同等法律效力。

　　合同履行中未尽事宜，应尽可能协商解决。

　　可补签有关协议，补签有关协议与本合同具有同等法律效力。

　　委托代表：_______________委托代表：_______________

　　签名：_______________签名：_______________

　　签订日期：_______________签订日期：_______________

土石方工程合同2

　　甲方（委托人）：______

　　乙方（受托人）：______

　　甲乙方为了发挥双方的优势，根据《中华人民共和国合同法》，经双方充分协商，依照*等自愿、等价有偿的原则，达成如下协议：

　　一、委托事项

　　乙方接受甲方委托，负责就工程项目，土方工程量约200万m3。引荐甲方和该项目的总包单位直接洽谈，向甲方提供关于该工程项目的重要信息，并最终促成甲方与建设单位签订该工程项目的专业承包施工合同。

　　二、乙方的义务

　　1、乙方必须向甲方提供有关该工程项目的'信息，乙方有义务协助甲方对该工程项目进行实地考察。

　　2、乙方承诺向甲方提供的关于该工程项目的上述信息真实可靠。

　　三、甲方义务

　　1、甲方负责提供资质证书、营业执照等相关资料；负责和进行合同谈判。

　　2、由甲方全面履行和总包单位所签订的专业施工单位合同。甲方因履行施工合同而产生的权利和义务，与乙方无关。

　　3、甲方应按本合同约定，向乙方支付居间报酬。如果未及时支付，则逾期每日按未支付居间报酬的10%向乙方承担违约金。

　　四、居间报酬的计算方法、支付时间和支付方式

　　1、本项目单价：土方为壹拾肆零伍角每方；石方为贰拾壹元每方。

　　2、居间报酬在甲方进场施工七天内，先支付元给乙方，其余玖拾万元在开工后月内付清。

　　3、甲方可以转帐或现金的方式支付。

　　五、如委托人不按时或不支付报酬给受委托人时，受委托人可凭居间合同向人民法院起诉、仲裁或申请支付令，委托人不可抗辩。

　　六、其他事项

　　1、乙方不得将本合同委托事项进行转委托。

　　2、本合同一式肆份，双方各持贰份，双方签字盖章后生效。

　　甲方（公章）：_________乙方（公章）：_________

　　法定代表人（签字）：_________法定代表人（签字）：_________

　　_________年____月____日_________年____月____日

土石方工程合同3

　　合同编号：

　　甲方：xxx置业有限公司

　　乙方：

　　根据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及其它有关法律、行政法规，遵循*等、自愿、公*和诚实信用的原则，双方就甲方永年·高九领地项目土石方工程施工事项协商一致，特订立本合同。

　　第一条 工程概况

　　1.1 工程名称：项目地下车库土石方工程。

　　1.2 工程地址：重庆市渝中区石油路48-7号（原重庆通风设备厂）。

　　1.3 工程量：由甲、乙双方实地测量，按竣工图计算确定。

　　第二条 工程承包内容及承包方式

　　2.1 工程承包内容

　　2.2.1 土石方爆破、开挖、装载。

　　2.3.2 土石方运输、弃碴。

　　2.4.3 办理所有本工程从施工准备到竣工验收的手续。

　　2.2 工程承包方式

　　本工程由乙方按综合单价包干。乙方自行落实弃碴场地，弃碴费用由乙方考虑在综合单价中。

　　2.3 工程施工范围

　　详见合同附件：永年·高九领地项目地下车库土石方工程施工图。

　　第三条 工程工期

　　3.1 工期：总工期为日历天20天（此工期为包干工期，不因开工后发生的任何原因而延长）。

　　3.2 开、竣工时间

　　3.2.1 开工时间：20xx年5月1日（暂定）

　　3.2.2 竣工时间：20xx年5月20日（暂定）

　　第四条 甲方、乙方驻施工现场代表

　　4.1 甲方现场代表： 郭xx 联系电话：132xxx1078

　　4.2 乙方现场代表： 联系电话：

　　第五条 工程质量和技术要求

　　乙方保证在20xx年5月20日内工程提交验收，开挖范围符合工程施工图要求，质量标准按《土方与爆破工程施工及验收规范 （GBJ201-83）》、《建筑工程施工质量验收统一标准（GB50300-20xx）》及合同附件《永年·高九领地土石方技术要求》执行，工程质量必须达到合格标准。

　　第六条 工程合同综合包干单价

　　工程综合包干单价人民币 元/立方米。

　　第七条 工程综合包干单价包括的内容

　　合同工程综合包干单价包括但不限于以下费用：

　　7.1 乙方实际施工时的土石成份与乙方开工前考察施工现场所获悉的情况不相符时的风险费用。

　　7.2 乙方实际发生的土石方运输量，以及乙方实际发生的土石方运距超过乙方在开工前自行确定的土石方运距所带来的风险费用。

　　7.3 乙方为堆放外运土石方发生的所有弃碴场地费用，包括施工过程中一次或多次更换弃碴场地所发生的费用。

　　7.4 施工实际开挖量超过施工图确定的范围所发生的费用，施工出现垮塌土石方清除和危岩清除等所发生的费用。

　　7.5 办理施工许可手续、爆破手续、环保手续、环卫手续、占道手续等所有与施工准备到竣工验收相关的手续所发生的费用。

　　7.6 在从施工准备到竣工验收过程中，各个管理部门对本工程的收费和罚款，无论直接针对甲方还是乙方，都由乙方支付。但属于项目开发的费用除外。

　　7.7 乙方的施工准备工作，包括施工便道、大型机械进出场及施工水、电搭接和安全保卫等费用。

　　7.8 施工过程中对场地内地下管网进行安全保护的费用和因施工损坏管网设施发生的赔偿费用。

　　7.9 施工过程中造成周边邻*建筑物、构筑物损坏的赔偿费用及为保证安全加大施工难度而增加的费用，对周边单位和个人、过往行人造成损失和人身伤亡事故的赔偿费用,施工人员的伤亡赔偿费用，以及施工过程中处理公众投诉所产生的费用。

　　7.10 施工中为保证正常施工（包括抢工）所发生的一切施工措施、技术措施、安全措施、文明施工措施等费用。

　　7.11 由于施工原因引起的一切损失的赔偿费用。

　　7.12 由于执行环境保护、城市管理、交通运输管理等各项要求（如施工噪音控制、运渣车辆密闭、限制车辆超载、车辆清洗等）而产生的费用。

　　7.13工程完成后在场地移交给甲方前的场地临时围护、安全守护、场地移交前积水的抽排等工作产生的费用。

　　7.14 工程管理费、利润、税金、规费等应包含在工程造价中的所有费用。

　　7.15 因为市场及政策原因造成的各种价格变化风险。

　　第八条 对工程竣工资料的要求及竣工日期的认定

　　8.1 工程竣工资料的提供

　　乙方在土石方工程完成后，即根据工程施工图和设计变更核定单进行竣工资料的编制工作，并在工程竣工后10天内移交叁套竣工资料给甲方审核、会签。

　　8.2 竣工资料的审核会签

　　竣工资料必须下列人员审核会签后生效。

　　甲方：甲方总工程师、现场代表。

　　乙方：项目经理、技术负责人等。

　　8.3 竣工日期的认定

　　竣工资料经甲方审核后，签字认可之日即为工程竣工日期。

　　第九条 工程验收

　　9.1 工程验收条件

　　工程需达到以下条件，甲方才予以验收及办理工程结算，否则不支付工程款，不予验收及办理工程结算。

　　9.1.1合同范围内的工程内容已施工完毕。

　　9.1.2工程施工所遗留的危石和垮塌土石方已清除、场内积水已抽干。

　　9.1.3工程竣工资料已整理完毕并经甲方审核、会签。

　　9.2 工程验收办法

　　由乙方在上述工作完成后书面通知甲方共同参加验收。

　　第十条 工程材料

　　工程所有材料由乙方自行供应，费用包括在工程综合包干单价内。

　　第十一条 工程资金支付

　　甲乙双方特别声明，乙方具有足够的资金周转能力，可以保证工程施工期间包括人工工资在内的全部资金供应。

　　11.1 本工程不付预付款。

　　11.2 工程款支付方式及分期。

　　11.2.1工程按期竣工，在乙方提供的工程竣工资料经甲方认可、乙方的临时设施及施工机械设备等全部撤出现场后，甲方不计利息退还乙方履约保证金。

　　如工程延期竣工（以甲方认可的竣工日期为准）, 甲方按延期天数每天3000元处以罚金，罚金从乙方的履约保证金中扣除，不足部分在工程款中扣除。在乙方提供的工程竣工资料经甲方认可、乙方的临时设施及施工机械设备等全部撤出现场后，甲方不计利息退还乙方剩余的履约保证金。

　　11.2.2主体工程断水后15天内，甲方支付扣除应扣款后的剩余工程款。

　　第十二条 违约及处罚

　　12.1 履约保证金

　　乙方在中标后、签订本合同前，在甲方指定的账户存入金额为中标价10%的履约保证金（投标时存入的壹万元投标保证金作相应冲抵）。

　　12.2 以下情况属违约

　　12.2.1乙方不按投标函承诺在接到中标通知书五天内在甲方指定的账户存入金额为中标价10%的履约保证金。

　　12.2.2乙方不按投标函承诺在接到中标通知书五天内与甲方签订本合同或要求修改后签订本合同。

　　12.2.3 乙方不按本合同约定的开工日期开工。

　　12.2.4 工程进行中，乙方终止施工，拒不执行合同。

　　12.2.5 未经甲方书面认可，乙方擅自分包或转包工程。

　　12.2.6 工期延误。

　　12.2.7 质量达不到要求，拒不整改。

　　12.2.8 工程竣工后不及时拆除（撤出）临时设施及施工机械设备。

　　12.2.9 甲方不按本合同约定条件及时支付工程款。

　　12.3 违约处理

　　12.3.1 乙方不按投标函承诺在接到中标通知书伍天内在甲方指定的账户存入金额为中标价10%的履约保证金, 自动丧失中标资格，投标保证金全部归甲方所有。

　　12.3.2 乙方不按投标函承诺在接到中标通知书伍天内与甲方签订本合同或要求修改后签订本合同，自动丧失中标资格，投标保证金全部归甲方所有。

　　12.3.3 乙方不按本合同约定的开工日期开工的，自动丧失中标资格，履约保证金全部归甲方所有。

　　12.3.4 如发生以下情况，甲方有权要求停工撤场，且已完成的土石方工程量不予结算，不付工程款：

　　12.3.4.1乙方中途停工。

　　12.3.4.2甲方发现乙方的施工安排明显不能保证工程按期竣工,乙方拒绝按甲方要求采取整改措施。

　　12.3.5 工程质量达不到本合同的要求，乙方必须无条件返工至达到要求，未达到质量要求视为未完成；如乙方拒绝返工，甲方不予办理工程结算。

　　12.3.6 乙方在工程竣工后不及时拆除（撤出）临时设施及施工机械设备的，甲方不予办理工程结算。

　　12.3.7甲方不及时按本合同约定条件支付工程款的，每天以迟付款项金额的0.5‰作为罚金进行计算，在工程结算时连同工程尾款一并支付给乙方。同时，乙方有权要求延长工程工期。

　　第十三条 工期延误惩罚

　　以本合同约定的.工期为准，以竣工验收合格之日确定实际施工的工期。自竣工验收合格之日起计算，每延后竣工一天，乙方必须支付给甲方金额为工程包干造价5‰的延误工期罚金，该项罚金不设限额，按乙方实际延误天数计算。

　　延误工期罚金从甲方应支付给乙方的工程款中扣除。

　　第十四条 安全责任

　　14.1 甲乙双方确认，在工程综合包干单价中已包括全部施工安全措施费用。保证施工安全所采取的各项措施、以及处理安全事故的全部费用均由乙方从综合包干单价中开支。

　　14.2 甲方、乙方双方办理各自人员及财产的保险业务，并各自承担相应费用和保险受益。

　　14.3 在施工过程中，发生的第三方人员受伤、相邻建（构）筑物受损、地下管线损坏等事故，均由乙方承担全部费用和责任。

　　第十五条 其它事项

　　15.1 施工现场用水、用电管线连接及临时设施搭建由乙方自行解决，并承担费用、保证安全。水电由甲方指定接驳点，并确保水电的容量满足施工生产的需要。水、电表的安装费用和给排水、输电、通讯线路的搭设、照看、维护、拆除费用（无论远*）均由乙方承担。承包人用电量按抄表数量加6%用电损耗量计算。施工水电费由乙方每月向甲方缴纳，水电损耗由乙方承担。

　　15.2 甲方支付给乙方的工程款必须由乙方按税法规定缴纳税金，同时由乙方向甲方提供正式发票。

　　15.3凡乙方在施工过程中运输易撒漏物质车辆必须保持密闭运输装置完好和车容整洁，不得沿途飞扬、撒漏和带泥上路。必须设置车辆冲洗设施，以防车辆带泥出场，保持周边环境清洁。严禁使用未密闭的车辆运输易撒漏物质。否则甲方有权按照市**第164号令对承包商进行责任追究，并扣留其部分工程款，直至停工整改。情况严重的，甲方有权单方面终止合同，勒令退场，并由乙方赔偿由此造成的损失。

　　15.4乙方的项目经理或技术负责人不得擅自更换，如发现擅自更换，将终止合同，并且已完工程量不予计量。如乙方提出更换项目经理或技术负责人，甲方同意的情况下，乙方可进行调换。

　　15.5如乙方的项目经理或技术负责人不能按施工组织施工的要求保质、按期完成工程，甲方有权提出更换项目经理或技术负责人，乙方无条件予以调换。

　　15.6如乙方未按月足额发放民工工资，一经甲方发现，甲方有权从承包方缴纳的保证金及工程款中扣除相应的数额用于支付民工工资。

　　15.7乙方应在不影响施工现场附*居民楼房安全和居民休息的前提下，保质保量按时完成施工任务，如发生安全责任事故，由此产生的赔偿及一切法律责任概由乙方承担。

　　15.8 本合同未尽事宜双方协商解决。

　　15.9 本合同自双方签字之日起生效，工程完工验收、余款付清后自然失效。

　　15.10 本合同一式陆份，甲乙双方各持叁份，均具有同等法律效力。

　　附件：

　　①《永年·高九领地项目地下车库土石方工程施工图》

　　②《永年·高九领地土石方技术要求》

　　③《永年·高九领地地下管网图》

　　甲方：xxx置业有限公司 乙方：重庆公司

　　法定代表人： 法定代表人：

　　代理人： 代理人：

　　地址：重庆市高新区科园一路 地址：

　　2号大西洋国际大厦36楼

　　二○xx年xx月xx日

土石方工程合同4

　　甲方：________

　　乙方：________

　　为明确甲、乙双方权利、责任关系，依照《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及其他有关法律、法规，并结合本工程的实际情况，遵循*等、自愿、公*和诚实信用的原则，双方就本工程施工事项协商一致，订立本合同。

　　一、工程名称：宁乡灰汤温泉华天城场地土石方工程

　　二、工程地点：

　　三、承包范围：本项目施工图纸范围的土石方挖填运、石方爆破。

　　四、工程范围：

　　按甲方提供的施工图纸和甲方批准的施工组织设计在现场指定区域内进行施工，余土外运至渣场。

　　五、合同工期：

　　开工日期：开工________年________月________日(以签署的.工程开工令为准);竣工日期：________年________月________日。合同工期总日历天数________天。但遇到连续雨天、人力不可抗因素、当地村民阻工等情况时，工期相应顺延。

　　六、质量等级：合格

　　七、合同价款：

　　本合同采用土石方量按双方签定的数量，单价按中标价即土方________元立方米，石方/立方米。施工中如遇坚石(含次坚石，即D85推土机挖不动，方才可采用爆破作业方式进行挖掘，每立方米石方增加爆破费用)，其他遇排水、清表等未涉及项目按实签证，按双方议定价(或按20xx湖南消耗量标准及其配套文件编制结算，人工按80元/工日取定，材料价差调整按施工期间长沙建设造价文件发布价格的算术*均值取定)。

　　八、工程结算和付款：

　　工程完工验收合格后，依据甲、乙双方现场实测方格网及实际收方工程量办理结算。

　　按进度付款：

　　九、工程质量及技术要求：

　　本工程严格按照国家现行《土石方爆破工程施工质量验收规范》、《建筑工程质量检验及评定标准》、《建筑地基与基础工程施工质量验收规范》等进行施工和验收。

　　十、安全施工：

　　乙方应严格按照国家有关安全施工规范进行施工，采取严格有效的安全防护措施，在施工作业中，所遇任何与工程相关事故，均由乙方自行负责(不含地下市政设施)。

　　但石方爆破施工发生周边的环境影响、其他外部刁难等问题乙方不予负责和赔偿。

　　十一、本合同1式2份，甲方1份，乙方1份，经双方签字盖章后生效，工程合格交验结清尾款后自然失效。其它未尽事宜，双方协商解决。

　　甲方(公章)：_________乙方(公章)：_________

　　法定代表人(签字)：_________法定代表人(签字)：_________

　　_________年____月____日_________年____月____日

土石方工程合同5

　　甲方：（发包方）___________________乙方：（承包方）__________________

　　根据《中华人民共和国合同法》和相关法律法规等规定，为明确双方在工程承包中的权利、义务和责任，确保工程任务的全面完成，在自愿、*等、互利的原则下，经甲乙双方协商同意签订本合同。

　　第一条工程概况

　　（一）工程名称：______________

　　（二）工程地点：______________

　　（三）工程范围：___________本合同土石方工程量约为________________立方米。

　　（四）工程总造价：经双方确定本合同综合单价为____________________全部工程造价暂定为人民币__________万元，大写_________________________。

　　第二条工程期限根据双方协商工程期限自________年____月____日起至________年____月____日止，若发生了不可预见或不可抗力时，工期顺延。

　　第三条工程质量乙方根据甲方提供的图纸及资料进行施工，确保工程质量，工程验收时，应按图纸和验收标准执行。

　　第四条工程价款结算

　　（一）本合同全部工程造价的结算按下列方式办理：本合同的工程量是暂定数量，待甲乙双方共同校定后作为最终结算的依据。如甲方提供的图纸和说明书与实际不符，按实际签证结算。

　　（二）工程价款结算与拨付办法：___________________________________

　　第五条双方责任

　　（一）甲方责任

　　1、因甲方提供施工图纸、地质勘察资料及地下隐蔽设施（包括水、电、煤气管道等地下管网设施等）不详、不及时或与实不符，除工期得以顺延外，还应偿付给乙方由此造成的误工或停工的实际损失；由此造成的

　　第三方损失应由甲方负责。

　　2、甲方派代表在工地进行技术、质量监督、检查、办理有关施工签证、验收手续等，解决应由甲方解决的问题。

　　3、由于甲方原因造成乙方施工机械，运输车辆误工或停工，甲方应负责机械停置台班费及相应的实际损失，并相应顺延工期。

　　4、工程变更：甲方应于三天前以书面形式通知乙方，并签订补充合同或另外办理施工签证。否则造成的`经济损失由甲方承担并相应顺延工期。

　　5、工程竣工后，甲方应组织专门人员在____日内进行验收。

　　6、不按合同规定预付或结算工程款，除支付合同规定的预付或结算工程款外，还应按逾期天数，以每天按逾期款项的千分之五支付滞纳金。

　　（二）乙方责任

　　1、乙方根据甲方提供的施工图纸和地质勘查资料编制施工方案，并经甲方同意后施工。

　　2、乙方应按照编制的施工方案严格组织施工。

　　3、乙方应制定安全措施，加强对现场施工人员的安全教育，如发生事故应由责任方负担。

　　4、乙方应合理组织施工和机械车辆调配，保证工程按期完成。工期每提前一天，甲方奖给乙方______元，同奖同罚。

　　5、乙方应服从甲方工地代表的统一指挥。

　　第六条合同纠纷因履行本合同发生的一切争议，由当事人双方协商或调解解决，协商或调解不成，从以下两种方式种选择其中一种（在所选项下打a;adc;，如选择仲裁方式，请注明具体仲裁委员会）。

　　1、提交_______________仲裁委员会()

　　2、依法向人民法院起诉（）

　　第七条附则

　　（一）本合同自双方盖章签字后生效，合同履行完毕后自行无效。

　　（二）本合同如有未尽事宜，双方可以根据具体情况议定附加条款，以便共同遵守。

　　（三）本合同正本甲、乙双方各执一份，副本应按相关法律法规的规定向有关部门签证备案。

　　第八条附加条款___________________________

　　发包方：（章）承包方：（章）

　　地址：地址：法定代表人：

　　法定代表人：委托代理人：委托代理人：

　　电话：电话：

　　开户银行：开户银行：

　　帐号：帐号：

　　XX编码：XX编码：

　　签约时间：________年____月____日

　　签约时间：________年____月____日

　　返

土石方工程合同6

　　甲方（委托人）：

　　联系电话：

　　身份证号码：

　　乙方（受托人）：

　　联系电话：

　　身份证号码：

　　甲乙双方为了发挥双方优势，根据《中华人民共和国合同法》，经双方充分协商，依照*等自愿、互惠互利的原则，达成如下协议：

　　一、委托事项

　　1、乙方接受甲方委托，负责就项目，引荐甲方与该项目的向甲方提供该工程项目的'重要信息，并最终促成甲方与

　　2、“居间成功”是指甲方与面的工程承包合同。

　　二、乙方义务

　　1、乙方必须向甲方提供有关该工程项目的信息，乙方有义务协助甲方对该工程项目进行实地考察。

　　2、乙方承诺甲方提供的关于该工程项目的上述信息真实有效。

　　三、甲方义务

　　1、甲方负责提供资质证书、营业执照等相关资料，负责和

　　2、如果居间成功，则甲方全面履行和所签订的专业施工合同，甲方因履行施工合同所产生的权利和义务与乙方无关。

　　3、如果居间成功，则甲方应按本合同约定，向乙方支付居间报酬，如果未及时支付，则逾期每日按未支付居间报酬的1%，向乙方承担违约金。

　　四、居间报酬的计算方法，支付时间和支付方式

　　1、本项目报酬为

　　2、居间报酬在甲方与乙方引荐的该工程施工合同后进场三日内先支付部分按 支付（每次支付 ）。

　　3、甲方可以转帐或现金方式支付。

　　五、保密事项

　　1、甲乙双方均应充分保守本协议所涉及的商业秘密。

　　2、双方不得以其在居间过程中获得的商业秘密做出不利于对方的行为，否则有权利要求对方承担违约责任。

　　六、合同终止

　　1、本合同签字生效后，如果至年月日，乙方仍未完成居间任务，本合同自动终止。

　　2、如果居间成功，本合同完全履行后终止。

　　3、甲乙双方协议解除合同或有其他法律事项时，本合同终止。

　　七、争议解决方式

　　1、如果发生合同争议，双方协商解决。

　　2、协商不成，提交当地仲裁委员会仲裁。

　　八、其他事项

　　1、乙方未经甲方同意，不得将本合同委托事项转委托。

　　2、本合同未尽事宜，经双方协商同意后，签补充协议，补充协议与本合同有同等法律效力。

　　3、本合同签字盖章后生效。

　　4、本合同一式贰份，甲乙双方各执一份。

　　甲方（盖章）：

　　乙方（盖章）：

　　法定代表人和委托代理人（盖章）：

　　签订地点：

　　签订日期：

土石方工程合同7

　　甲方： 身份证号码：

　　乙方： 身份证号码：

　　根据中华人民共和国《经济合同法》、《道路运输条例》及相关条例、条款。甲、乙双方本着公开、公*、互惠、互利的自愿原则下，共同协商一致达成协议如下：

　　一、工程名称地址土石量及作业时间

　　1、工程名称地址：土石方工程;

　　2、工程数量：土石方暂定4万方米以上;

　　3、土方类别：一、二类土;

　　4、对车辆要求：前2后8轮自卸车。车厢为20立方米，15辆以上(车辆需盖蓬布)。

　　5、作业时间：运输时间为全天24小时作业;

　　1)、运输距离：装料场至弃料场运输距离为3.3公里。

　　2)、单价：在约定运距内按每台车元结算。

　　二、运费付款方式：

　　每辆车压一天运费，以后每天结算一次，结清100%。如没有付清，乙有权停工，甲方应向乙方支付欠款及每天按银行利息的2倍利息。

　　三、双方签订合同之日起，当天内乙方车辆必须到场。乙方的车辆在运输途中遇到交警、环保、城管、市政、运政一切行政处罚费用由甲方负责，如被扣车，由甲方负责提回，车辆被扣押超过12小时的`，甲方需要支付乙方每车每天￥500.00元的误工费。如是乙方车辆闯红灯、车辆证照手续不齐、违章违规停车、交通事故的，由乙方自行负责。

　　四、乙方所有运输车辆统一由甲方指挥，如乙方超权应向甲方支付相应的损失。

　　五、乙方所有车辆具备一切合法手续及保险，如发生交通事故及人员伤亡，由乙方自行负责，与甲方无关，甲方只提供人道主义帮助。

　　六、甲方负责柴油送到工地，单价以市场价￥ 元/升为准，如起过市场价0.20元，整个运输单价双方另行协商。乙方也可自行到加油站加油。

　　七、在运输过程中，因场地内堵车等甲方原因造成停工时间壹天以上(含壹天在内)，人力不可抗力的自然因素除外，车辆、人员损失由甲方负责，每天每车按￥500.00元进行赔偿，司机和管理人员每人每天￥100.00元进行赔偿。

　　八、未尽事宜由甲、乙双方协商解决，如协商不成，可提请当地仲裁单位裁决。

　　九、本协议一式两份，甲、乙双方各执一份，双方签字盖章后生效，具有同等法律效力。(甲乙双方各附身份证复印件一份)

　　十、本协议以工程完工结算完毕后自动终止。

　　甲方(公章)：_________

　　乙方(公章)：_________

　　法定代表人(签字)：_________

　　法定代表人(签字)：_________

　　_________年____月____日

　　_________年____月____日

土石方工程合同8

　　甲方：(发包方)

　　乙方：(承包方)

　　根据《中华人民共和国民法典》和相关法律法规等规定，为明确双方在工程承包中的权利、义务和责任，确保工程任务的全面完成，在自愿、*等、互利的原则下，经甲乙双方协商同意签订本合同。

　　第一条工程概况

　　(一)工程名称：土石方工程

　　(二)工程地点：

　　(三)工程范围：土石方开挖及运输

　　(四)土石X工程量约为万立方米。

　　(五)工程总造价：经双方确定本合同综合单价为元a;3;全部工程造价暂定为人民币万元，大写：(按现场实际收方结算为准)。

　　第二条工程期限

　　根据双方协商工程期限自________年____月____日起至________年____月日止完工。(若发生了不可预见或者不可抗力时，工期顺延。)

　　第三条工程质量

　　乙方根据甲方提供的图纸及资料进行施工，确保工程质量，工程验收时，应按图纸和验收标准执行。

　　第四条工程价款结算

　　(一)本合同全部工程造价的结算按下列方式办理：本合同的工程量是暂定数量，待甲乙双方共同校定后为最终结算的依据。如甲方提供的图纸和说明书与实际不符，按实际收方结算。

　　(二)工程价款结算与拨付办法：

　　1、工程价款结算按现场实际收方结算;

　　2、工程完工,甲方组织竣工验收合格后，____日内一次性全部付清工程款。

　　第五条双方责任

　　(一)甲方责任

　　1、因甲方提供施工图纸、地址勘察资料及地下隐蔽设施(包括水、电、煤气管道等地下管网设施等)不详、不及时或与实不符，除工期得以顺延外，还应赔偿乙方由此造成的误工或停工的实际损失：由此造成的第三方损失应由甲方负责。

　　2、甲方派代表在工地进行技术、质量监督、检查、办理有关施工签证、验收手续等，解决应由甲方解决的问题。

　　3、由于甲方原因造成乙方施工机械，运输车辆误工或停工，甲方应负责机械停置台班费及相应的实际损失，并相应顺延工期。

　　4、工程变更：甲方应于三天前以书面形式通知乙方，并签订补充合同或另外办理施工签证。否则造成的`经济损失由甲方承担并相应顺延工期。

　　5、工程竣工后，甲方应组织专门人员在____日内进行验收。

　　6、不按合同规定预付或结算工程款，除支付合同规定的预付或结算工程款外，还应按逾期天数，以每天按逾期款的千分之五支付滞纳金。

　　(二)乙方责任

　　1、乙方根据甲方提供的施工图纸和地址勘查资料编制施工方案，并经甲方同意后施工。

　　2、乙方应按照编制的施工方案严格组织施工

　　3、乙方应制定安全措施，加强对现场施工人员的安全教育，如发生事故应由责任方负担。

　　4、乙方应合理组织施工和机械车辆调配，保证工期按期完成。工期每提前一天，甲方奖给乙方

　　5、乙方应服从甲方工地代表的统一指挥。

　　第六条合同纠纷

　　因履行本合同发生的一切争议，由当事人双方协商或调解解决，协商或调解不成，从以下两种方式中选择其中一种(在所选项下打a;adc;，如选择仲裁方式，请注明具体仲裁委员会)。

　　1、提交仲裁委员会()。

　　2、依法向人民法院起诉(a;adc;)

　　第七条附则

　　(一)本合同自双方盖章签字后生效，合同履行完毕后自行无效。

　　(二)本合同如有未尽事宜，双方可以根据具体情况议定附加条款，以便共同遵守。

　　(三)本合同正本甲、乙双方各执一份，副本应按相关法律法规的规定向有关部门签证备案。

　　第八条附加条款

　　1、该工程土石X单价为综合价，包干每立方元(此单价不含税票)。无能任何原因此综合价不作调整。

　　2、该工程综合价含各种费用，甲方不另支付任何费用。

　　3、该工程土石X渣场由乙方自行负责。

　　4、如乙方原因连续停工超过5天，乙方应无条件撤场，甲方不与结算。

　　发包方：(章) 承包方：(章)

　　地址： 地址：

　　法定代表人： 法定代表人：

　　委托代理人： 委托代理人：

　　电话： 电话：

　　开户银行： 开户银行：

　　日期： 日期：

土石方工程合同9

　　发包方(甲方):

　　承包方(乙方):

　　因甲方19#楼的施工需要,决定将该工程的土石方挖运分项工程进行发包。经我公司考察,由乙方承包该施工任务。为明确双方的责任、权利和义务,根据《中华人民共和国经济合同法》和《建筑安装工程承包合同条例》的原则和规定,结合本工程的具体情况,经双方协商,达成如下协议:

　　第1条 工程概况:

　　1.1工程名称:

　　1.2工程地点:火车站

　　1.3工程范围:本工程范围内的所有土石方工程(包括所用的机械)。

　　1.4承包方式:土方工程全包干

　　1.5工期: 天

　　1.5.1开工日期: 年 月 日

　　1.5.2竣工日期: 年 月 日

　　1.5.3总日历日期: 年 月 日至 年 月 日

　　1.5.4若实际开工日期系由原因或不可抗力因素造成滞后,则以发包正式批准的实际开工之日为准;以上工期为确保总工期,乙方必须根据现场实际情况及工作量安排好机械台班数量及运输力量。

　　1.6工程质量等级

　　1.6.1工程质量应达到国家质量检验评定标准的合格等级,同时接受甲方GB/T19002(ISO9002)质量保证体系的有规定和要求。

　　1.7工程造价

　　1.7.1单价:外运: 元/m3;内转: 元/m3。

　　1.7.2如果乙方不能按时完成所承包工作量,外运按 元/m3,

　　内转按 元/m3由甲方给乙方进行结算,原单价作废。

　　1.7.3此价款已包括物价变动及政策性调价因素的费用,按合同工期要求及相关工期指令而发生的赶工费，以及满足城建需要车辆冲洗费用(包括机械)运土中城建规定各种费用，*****要求的手续，但不限于如下:

　　提供机械和人工进行基坑抽水(如必要)直至施工完毕后交给甲方。

　　1.7.4计量方式和验收

　　1.7.4.1土方的数量按实际方量施工方案计算,由甲方报相关部门进行签订

　　认可核实。

　　第2条 图纸及资料

　　2.1乙方施工作图(或大样图/施工方案/质量保证措施)提供日期:

　　2.2甲方审定日期: (提供份数: 份)

　　第3条 工程采用的标准规范及质量要求

　　3.1按《建筑工程施工规范及验收规范》(JGJ73-91)要求组织施工及验收。

　　3.2质量要求:该分项工程应达到国家质量评定合格标准。

　　第4条 双方责任

　　4.1甲方责任

　　4.1.1检查施工进度计划完成情况。

　　4.1.2为乙方解决施工现场所需的用水、用电接口。

　　4.1.3按合同条款支付工程款项。

　　4.1.4协调乙方与其它专业之间在进度、施工质量、交叉施工、相互配合、文明及安全施工方面的相互关系。

　　4.1.5组织分项工程验收。

　　4.1.6甲方有权要求乙方辞退甲方为其能力或行为已不能胜任本分项内相关工作的乙方的任何成员。

　　4.2乙方责任

　　4.2.1提供进场施工必备的有关资料和文件，证明其有能力承接工程资质的有关材料。

　　4.2.2组织能胜任该工程施工的项目管理班子和操作熟悉的作业人员，进场前乙方应向甲方附报指派 为乙方驻工地代表负责人，负责合同履行，指派 为专职质安员，监督施工过程中的不规范行为，并接受项目部的质安部的质安管理分内工作。

　　4.2.3执行甲方签发的技术质量指令，按甲方审定批准的设计图纸、施工方案及本合同的要求组织施工，确保按合同工期和质量要求完成所承担的工程。

　　4.2.4严格遵守甲方制定的分承包管理办法、规定及各项现场管理制度。接受**有关部门及业主和甲方的监督检查。

　　4.2.5服从甲方统一调度管理，按时参加生产调度会及工作协调会，并执行会议指令。

　　4.2.6施工现场内，工程竣工交验前，乙方应配合专门的管理人员及相应的管理措施对自己的机械设备、材料物资等加强管理。如损失或被损坏，由乙方自行负责。

　　4.2.7乙方应为甲方指定的其它乙方或业主指定分包方的工作提供一切合理的方便，并服从甲方统一协调。

　　第5条 双方驻工地代表人及履行合同约定的职责

　　5.1甲方驻工地代表人：

　　5.2乙方驻工地代表人：

　　5.3乙方应接受甲方的合理指令、通知。甲方的指令、通知均以书面的形式由甲方代表签字后发给乙方。通知持有异议，应在签收后24小时内提出书面报告，甲方在收到乙方的报告后24小时内作出修改或维持原指令的决定，并以书面形式通知乙方，乙方应予执行。因指令或错误造成的损失由甲方承担，延误的工期相应顺延。如乙方接受指令或通知后，在规定的时间内未提出指令的工作，所发生的一切费用不论高低均在乙方工程款中扣除。在施工过程中，如乙方的施工质量或施工人、财、物的投放无法满足合同要求，进度计划不能按期完成而影响工程总进度计划，且在限期内没有修正或弥补，除按合同违约条款执行外，甲方有权采取另行选择队伍进场施工等措施，以确保工程质量和进度。

　　第6条 工期延误

　　对以下原因造成工期推迟，经甲方确认后，工期可顺延，但不予经济签证。

　　6.1因甲方未按约定完成工作或甲方提出更改设计导致中断施工。

　　6.2下雨超过24小时以上不能施工。

　　6.3如遇地质条件变化，勘察报告与设计不符合而造成施工中断者。

　　***因天灾或人力不可抗拒的原因被迫停工。

　　第7条 工程付款

　　7.1本工程按每月的施工进度款50%进行拨付，40%在甲方办完决算后支付，10%作为工程质保金。

　　第8条 竣工结算

　　8.1乙方提交结算报告时间为竣工验收后三十天内。

　　8.2甲方批准结算报告的时间为收到乙方结算后三十天内审核完毕。

　　第9条 安全施工

　　9.1乙方应严格执行安全操作规程，对进场人员进行必要的安全教育和安全技术交底工作，遵守甲方制定的关于安全生产的规章制度。

　　9.2乙方应做好作业区域的安全防护，给现场作业的工作人员提供足够的安全帽、橡胶鞋、安全带、安全鞋等安全劳动保护用品，作业人员的人身安全防护工作。

　　9.3乙方应指派足够的负责安全的专兼职工作人员专门处理安全及防止人员在乙方分包区域的人身安全事故方面的问题。进入乙方作业区的所有人员(含来自甲方或其它乙方的人员)违反了文明及安全方面的规定，均应接受到规定的处罚，此类处罚甲方认同。乙方指定的安全人员应能胜任此项工作，并有权执行各种指示及采取防止事故发生的预防措施。乙方的安全员的任命应报甲方审批。

　　9.4乙方应对甲方为对工程安全而设置的标志、指令警牌、护栏、盖板、安全网板等做好保护并进行必要的加强维护。

　　9.5由于非甲方的原因造成自身或他人的安全事故，责任和费用由乙自行处理和承担。

　　9.6乙方承包此工程视为大包干，在施工中(包括转运)所发生的一切伤、病、残、亡等，甲方概不负责，由乙方承担一切经济责任和法律责任。

　　第10条 文明施工

　　10.1乙方必要的生产场地仅限于指定的区域内进行，乙方的生活住宿问题在场外自行解决，作业区域及场内严禁生火煮饭及人员住宿。

　　10.2过程产品的保护和最终产品在验收前的成品保护工作由乙方负责，并制定相应的技术措施和组织措施。

　　10.3乙方在其施工区域摆放的机械设备必须整齐。保持清洁有序的施工场地。讲究卫生，不准随地大、小便。执行甲方有关管理规定，乙方文明施工达不到甲方的要求，甲方有权予以处罚。如乙方不能执行有关文明施工的内容，甲方有权安排他人整改，发生的费用由乙方承担。

　　第11条 转让与分包

　　本工程不得转让，未经甲方许可，本合同工程的任何一部份，乙方不得另行转包或分包。

　　第12条 违约及处理

　　12.1甲方代表不能及时发出必要指令、确认，不按合同的约定履行其义务、支付款项及发生其它使合同无法履行的行为，应承担违约，相应顺延工期，并按本合同有关条款承担责任和费用。

　　12.2乙方不能按合同工期竣工，施工质量达不到本合同约定的质量要求，或发生其它使合同无法履行的行为，乙方承担违约责任，赔偿因其违约给甲方造成的全部直接损失。

　　12.3除双方另行协议将合同终止，或因一方违约使合同无法履行外，违约方承担上述责任后应继续履行合同。

　　12.4因一方违约不能履行，另一方欲中途终止或解除全部合同，应提前二天通知违约方后，方可终止或解除合同，由违约方承担违约责任和费用。以上违约按违约金额的10%计算。

　　12.5乙方工期违约责任：乙方不能按合工期(包括顺延工期)交工;逾期每天罚款1000元，此款在乙方的承包费中扣出。赔偿甲方各种损失(包括甲方内部的损失及来自业主方的全部罚款)。

　　12.6乙方质量违约责任：如乙方在工程竣工验收时达不到合同约定的质量标准的要求，则甲方在后期付款中扣留承包价款的10%的`费用，直至到整体工程质量等级核定前达到合格标准或不影响整体工程评定后方可退回给乙方。

　　12.7竣工是指乙方承担的工程内容全部完成，乙方所承担的工程内容符合合同约定的质量标准，整体工程通过验收。

　　12.8若乙方在施工阶段，用机械设备或组织不到位。甲方有权清退乙方，并按排其他土石方施工队伍进场，因此造成的费用增加和损失由乙方承担。

　　第13条 争议解决方式

　　13.1本合同履行过程中发生纠纷时以协商的形式解决。协商不成时，可向有关经济合同仲裁机构申请仲裁。

　　第14条 其它事项

　　14.1本合同由双方签订，双方签字盖章后生效。至办完工程验收交接和竣工结算后，除有关修款仍生效外，其它条款即告终止，保修期期后，有关保修条款终止。本合同正本二份，双方各执一份，副本三份甲方执有。

　　14.2本合同款未尽事宜，甲、乙双方本着*等原则，要协商补充条款。

　　发包方： 承包方：

　　法定代表或委托人： 法定代表或委托人：

　　地 址： 地 址：

　　电 话： 电 话：

　　开户行： 开户行：

　　帐 号： 帐 号：

　　签订日期： 年 月 日 签订日期： 年 月 日

　　简单土石方工程承包合同范本2

　　甲方：(发包方)________________________________

　　乙方：(承包方)________________________________

　　根据《中华人民共和国合同法》和相关法律法规等规定，为明确双方在工程承包中的权利、义务和责任，确保工程任务的全面完成，在自愿、*等、互利的原则下，经甲乙双方协商同意签订本合同。

　　第一条 工程概况

　　(一) 工程名称：_________________________________

　　(二) 工程地点：__________________________________

　　(三) 工程范围：_________________________________ 本合同土石方工程量约为________________立方米。

　　(四) 工程总造价：经双方确定本合同综合单价为____________全部工程造价暂定为人民币__________万元，大写_________________。

　　第二条 工程期限

　　根据双方协商工程期限自______年_____月_____日起至_______年_____月_____日止，若发生了不可预见或不可抗力时，工期顺延。

　　第三条 工程质量

　　乙方根据甲方提供的图纸及资料进行施工，确保工程质量，工程验收时，应按图纸和验收标准执行。

　　第四条 工程价款结算

　　(一) 本合同全部工程造价的结算按下列方式办理：

　　本合同的工程量是暂定数量，待甲乙双方共同校定后作为最终结算的

　　依据。如甲方提供的图纸和说明书与实际不符，按实际签证结算。

　　(二) 工程价款结算与拨付办法：

　　第五条 双方责任

　　(一) 甲方责任

　　1、 因甲方提供施工图纸、地质勘察资料及地下隐蔽设施(包括水、电、煤气管道等地下管网设施等)不详、不及时或与实不符，除工期得以顺延外，还应偿付给乙方由此造成的误工或停工的实际损失;由此造成的第三方损失应由甲方负责。

　　2、 甲方派代表在工地进行技术、质量监督、检查、办理有关施工签证、验收手续等，解决应由甲方解决的问题。

　　3、 由于甲方原因造成乙方施工机械，运输车辆误工或停工，甲方应负责机械停置台班费及相应的实际损失，并相应顺延工期。

　　4、 工程变更：甲方应于三天前以书面形式通知乙方，并签订补充合同或另外办理施工签证。否则造成的经济损失由甲方承担并相应顺延工期。

　　5、 工程竣工后，甲方应组织专门人员在______日内进行验收。

　　6、 不按合同规定预付或结算工程款，除支付合同规定的预付或结算工程款外，还应按逾期天数，以每天按逾期款项的千分之五支付滞纳金。

　　(二) 乙方责任

　　1、 乙方根据甲方提供的施工图纸和地质勘查资料编制施工方案，并经甲方同意后施工。

　　2、 乙方应按照编制的施工方案严格组织施工。

　　3、 乙方应制定安全措施，加强对现场施工人员的安全教育，如发生事故应由责任方负担。

　　4、 乙方应合理组织施工和机械车辆调配，保证工程按期完成。工期每提前一天，甲方奖给乙方______元，同奖同罚。

　　5、 乙方应服从甲方工地代表的统一指挥。

　　第六条 合同纠纷

　　因履行本合同发生的一切争议，由当事人双方协商或调解解决，协商或调解不成，从以下两种方式种选择其中一种(在所选项下打√，如选择仲裁方式，请注明具体仲裁委员会)。

　　1、提交_______________仲裁委员会( )

　　2、依法向人民法院起诉( )

　　第七条 附则

　　(一) 本合同自双方盖章签字后生效，合同履行完毕后自行无效。

　　(二) 本合同如有未尽事宜，双方可以根据具体情况议定附加条款，以便共同遵守。

　　(三) 本合同正本甲、乙双方各执一份，副本应按相关法律法规的规定向有关部门签证备案。

　　第八条 附加条款__________

　　发包方：(章) 承包方：(章)

　　签约时间： 年 月 日

　　简单土石方工程承包合同范本3

　　甲方：

　　乙方：

　　经甲乙双方协商，遵循*等自愿、诚实守信的原则，甲方将贵州省铜仁市松桃县盘信镇盘信科技工业园工程土石方开挖*场承包给乙方，责、权、利分清，就有关事项达成协议如下：

　　一. 工程名称：盘信科技工业园。

　　二. 工程地点：贵州省铜仁市松桃县盘信镇。

　　三. 工程内容：乙方负责土石方开挖、爆破、回填、碾压及运送到甲方指定的1km范围，沿线道路清扫等工作。

　　四. 工程量及计算方式：

　　1. 土石方开挖工程量为150万立方米以上。

　　2工程量计算方式：甲乙双方测量员实际测量核实后签认为准。

　　五. 工程工期：甲乙双方签认的进场日期为准，工期为七个月，因自然灾害造成乙方无法施工所耽误的工期经甲乙双方签认后，工期可顺延，否则超期甲方将罚款乙方，按叁万元每天计算，在当月支付工程进度款时扣除。

　　六. 结算单价及支付方式：

　　1. 单价：甲乙方现场签认的实际开挖方量，综合单价按19元/ m3 (开挖方量全按石方计算，此单价含7.5元/m3的石方爆破价)计算。

　　2. 支付方式：乙方在每月的25日上报工程进度，经甲方签认后15日内支付乙方80%的工程进度款，余下20%的工程进度款在拨付第二个月80%的工程进度款时一并支付，以此类推，直至工程完工后，甲方结清全部费用，甲乙双方互不拖欠。

　　七. 甲方责任：

　　1. 甲方负责派专人到施工现场进行质量进度监督与指导，乙方必须准确掌握高程，按甲方指定的深度开挖及回填。

　　2. 甲方的原因造成乙方停工3天以上，经甲方签认后，补偿乙方：机械设备每台1000元/天、车辆每台200元/天、施工人员每人100元/天。

　　3. 甲方承担乙方所需的临时设施搭建及租赁费用(此费用含水电费，按1000元每月包干计费)。

　　4. 甲方负责交纳国家规定的工伤保险费。

　　七、 乙方责任：

　　1. 乙方在进场后，自行组织机械设备及施工人员，机械设备燃料、维修材料及施工人员生活费乙方自行承担。

　　2. 乙方所有施工人员必须无条件听从甲方的指挥和调遣，否则甲方按壹仟元每次罚款乙方，在当月的工程进度款中扣除。

　　3. 乙方在签订合同时必须支付伍万元保证金给甲方，工程竣工后甲方退还乙方。

　　4. 工程开工后，乙方中途退场，甲方不予乙方收方计量，且造成的损失由乙方承担。

　　5. 乙方在施工过程中无故停工，甲方将罚款乙方壹万元每天，在当月支付工程进度款时扣除。

　　6. 工程施工过程中，乙方必须严格按安全操作规程进行施工，因乙方施工不当，违规操作所造成的人员伤亡及财产损失和所有的一切安全事故由乙方全权承担，甲方概不负责。

　　7. 乙方所开挖的土石方工程质量必须达到国家施工规范验收标准。

　　8. 乙方在施工及租赁当地居民住宅期间，必须严格遵守当地乡归民约，否则所造成的一切责任及经济损失均由乙方全权承担，甲方概不负责。

　　9. 乙方在施工及结算期间不能提承包单价低，否则甲方罚款乙方按1000元/次计，在支付当月的工程进度款中扣除此罚款。

　　八、其他事项：

　　1. 本协议书自甲乙双方签字后对双方均有约束力，希甲乙双方严格遵守，若单方面违约，所造成的一切后果由违约方承担。

　　2. 本协议书未尽事宜，甲乙双方通过共同协商解决，协商无效则任何一方可通过法律途径解决。

　　3. 本协议书一式两份，甲乙双方各持一份同具法律效力

　　甲方(签字)： 乙方(签字)：

　　电话： 电话：

　　日期 年 月 日 日期 年 月 日

土石方工程合同10

　　发包方：(以下简称甲方)

　　承包方：(以下简称乙方)

　　依据《中华人民共和国合同法》和《中华人民共和国建筑法》的原则，结合有关法律、法规、规定和本工程的具体情况，经双方协商一致，签订本合同。

　　第一条工程概况

　　1.1、工程名称：漳州后石电厂九龙江引水西溪管道修复工程

　　1.2、工程地点：龙海市榜山镇长洲村江岸

　　1.3、承包范围及内容：龙海市榜山镇长洲村定向钻工程施工现场作业*台填沙和土方工程，宽30米，长40米，高3米。占地面积约1200*方米。

　　1.4、承包方式：固定总价包干，总方量约3400m3的水池填2米高的海沙及1米高填土工程、施工便道修建工程、水池填方待甲方施工完成后的复耕工程。

　　第二条合同工期

　　2.1、乙方接甲方进场通知后日内做好施工现场准备工作工。

　　2.2、合同工期：本工程于___年___月___日竣工，共个日历天。

　　2.3、工期延误时，乙方须向甲方支付违约金，违约金为每延误一天，按本合同总价的30%计算，按天累计。

　　第三条工程质量

　　本工程质量必须通过甲方、业主的验收和确认。

　　第四条合同造价

　　4.1乙方须按本合同规定的工期、质量等级和合同条款要求完成本合同第1.3条承包范围内的全部施工内容，本合同单价是综合包干单价，是不再计取任何费率，为完成本合同内容所发生的.一切费用，一次包死不再调整的单价。

　　4.2工程量及综合单价

　　4.3.1工程量约为：

　　4.3.2本综合单价包括但不限于如下内容：土方挖运、机械挖掘所不及位置的人工挖掘、机械进出场费、路基箱费用、地下障碍物的破碎及外运费、截桩后残桩外运费、卸点施工、场内外和沿线道路保洁、文明施工、周边协调、治安交通市容环卫不保渣土巡警申报和协调费、夜间施工申报费等一切费用。

　　4.4乙方在签约前已认真踏勘施工现场，熟悉施工现场的一切情况进场后不得以不熟悉现场情况和施工图纸为由提出单价调整或工期延长的要求。

　　第五条付款及结算方法本工程预付款为人民币伍万，工程完工验收后一次性付清。本合同自双方法定代表或委托代理人签字，加盖双方公章或合同专用章后生效。本合同一式贰份，双方各执壹份，具有同行法律效力。其他：本合同需附上双方签约人身份证复印件。

　　甲方(公章)：_________

　　乙方(公章)：_________

　　法定代表人(签字)：_________

　　法定代表人(签字)：_________

　　_________年____月____日

　　_________年____月____日

土石方工程合同11

　　甲方： （以下简称甲方）

　　乙方： （以下简称乙方）

　　甲、乙双方按照相关的法律法规，经过*等协商、自愿的原则，达成如下协议：

　　一、甲方承包 公司在 的隧道土石方运输业务，现将该业务转包。

　　二、乙方提供运输车辆为甲方在的隧道工程运输土石方。运输方式由甲方安排，运输起止点由甲方指定，但乙方在隧道中的`运输距离不得超过三公里，运输时间为每天24小时。

　　三、乙方应首先满足甲方两个隧道的土石方运输需要，但甲方可以作其它临时安排，乙方不得拒绝。

　　四、乙方第一个月使用的轮胎由自己提供，以后则由甲方提供，若乙方故意损坏轮胎，则乙方必须承担一半的轮胎费用。

　　五、乙方的修车时间每个月不得超过三天，若超过三天，则每超过一天按1074元从运输费用中扣除。

　　六、甲方每月支付乙方运输费用贰万玖仟元整（小写：￥29000。00），且在每月期满后的10天内付清。

　　七、本合同的期限最短不得低于10个月，最长不得超过甲方的隧道工程完工。

　　八、甲、乙双方必须遵照本合同执行，若甲方违约，则甲方向乙方支付 元的违约金，若乙方违约，由乙方向甲方支付违约金 元。

　　九、本合同经双方签字捺印后即生效。

　　十、本合同一式贰份，甲、乙双方各执一份。

　　甲方（公章）：_________ 乙方（公章）：_________

　　法定代表人（签字）：_________ 法定代表人（签字）：_________

　　_________年____月____日 _________年____月____日

土石方工程合同12

　　甲方：(以下简称甲方)

　　乙方：(以下简称甲方)

　　根据《中华人民共和国合同法》相关规定，甲、乙双方本着*等、自愿、诚实信用的原则，就本工程项目协商一致，订立本合同，并共同遵守。

　　一、工程概况

　　1、工程名称：土石方*场工程。

　　2、工程地点：龙坑镇马家湾转盘。

　　二、工程承包方式

　　工程承包方式采取以乙方保质保量完成本工程土石方工程项目工作内容为前提的包工包料(双包)承包方式。

　　三、工程范围及内容

　　按甲方提供的施工技术资料及要求施工，土石方工程量约12万立方米(以实际开挖工程量为准);施工内容主要包括：清表、挖土方及石方爆破、填方、运输弃土、临时施工道路换填、施工现场内降排水、乙方自行寻找弃土场地等。

　　四、工期

　　合同工期为90天，开工时间从20______年3月日起。

　　五、履约保证

　　在土石方合同签订后3日内，乙方向甲方交纳履约保证金大写：拾万元整小写：100000.00元。在工程全部完工，经甲方验收合格后全额退还乙方履约保证金，期间乙方不计取甲方履约保证金利息。

　　六、合同价款及结算方式

　　1、本合同工程价款结算采用综合单价包干的方式，含税综合单价大写：叁拾叁元伍角零分元每立方米小写：33.50元/m，合同单价包含人工费、材料费、机械费、工具辅料费、管理费、施工用水用电费、利润、税金、风险费、安全文明施工费、环境保护费、规费等。综合单价不作任何调整。工程验收合格后，按照甲方提供给乙方的施工方格网控制图和原始地形地貌图结算工程量。

　　2、如甲方对工程施工作变更，因变更所产生的费用增减按实际工程量进行增减结算。

　　3、本合同履行期间的任何材料、人工、机械等市场因素价格发生变化，本合同的价格均不作任何调整。

　　七、付款方式

　　1、按每月25日之前向甲方上报当月实际完成工程量明细报表，并经甲方和监理复核并签认后，于次月10前支付当月已合格完工工程款的80%。

　　2、工程竣工验收合格，双方结算完成后，3个月内支付剩余全部工程价款。

　　八、质量及验收

　　1、按国家现行质量验收规范执行达到合格工程标准。

　　2、所有工程资料须与工程施工同步进行，随时供有关部门及人员查阅，不合格资料及时修正。

　　3、按设计文件要求进行施工，施工资料严格按国家有关规范执行，若不符合规范要求，甲方有权要求乙方整改。施工过程中严格按照经审批的施工组织设计及专项方案进行施工。

　　4、所有涉及隐蔽施工的项目，必须经甲方和监理共同验收合格后方能进行隐蔽。

　　5、甲方和监理发现质量问题时，乙方必须按要求进行限期整改。若多次发现质量问题，或经两次整改仍不符合要求，甲方有权根据情况对乙方进行罚款处理，情节严重的责令退场，一切损失由乙方负责。

　　6、乙方在施工过程中发现地下管网(如光缆、地下墓葬、文物等)，乙方应及时报告甲方，并由甲方负责处理，乙方工期顺延。

　　十、工期

　　乙方必须按合同工期进行施工，接受甲方、监理对工程进度的的监督、检查。如工程实际进度与计划不符时，甲方、监理有权责令乙方限期改进，乙方应按甲方、监理的要求提出整改措施，经批准后执行，期间赶工费由乙方自理。月进度明显滞后于进度计划时，甲方有权暂停支付工程款。若乙方无力按约定工期完工时，甲方有权调换施工队伍，乙方应在接到通知的十日内无条件退场，并撤出所有人员及设备;乙方每拖延一天撤离按20______元/天罚款支付给甲方，若造成其他损失的应全额赔偿。

　　十一、安全文明施工管理

　　1、乙方必须严格遵守《安全生产法》和《建设工程施工安全技术操作规程》相关规定进行施工，重视安全，严禁野蛮施工。在施工过程中发生安全责任事故，一律由乙方自行承担。

　　2、乙方不得招收无身份证、有劣迹、身体残疾人员及童工，否则后果自负。

　　3、在进行石方爆破作业时，严格按爆破作业有关规范要求及安全措施进行施工，不得对周围建筑物和构筑物造成破坏，如损坏产生经济或其它纠纷，一律由乙方承担其相应责任。

　　4、乙方在施工过程中应注意项目周边环境保护，做到文明施工，若因施工中对周边路段产生污染而导致建设行政主管部门罚款，将由乙方自行全额承担。

　　5、在施工过程中乙方与地方产生任何纠纷、突发事件，均由乙方自行处理并承担全部责任，应及时向甲方书面告知。

　　6、乙方应及时发放施工人员工资，不得拖欠，不得给甲方造成任何影响。

　　十二、甲方权利和义务

　　1、按约定提供施工图纸、水准点、坐标点，进行图纸技术交底。

　　2、按约定时间向乙方支付经甲、乙双方及监理方共同确认的'工程款。

　　十三、乙方权利和义务

　　1、乙方应派驻现场工程技术人员(向甲方提交工程管理、技术人员名单)，技术人员对坐标及标高进行控制，确保工程按约定保质保量完成，符合工期及质量要求。

　　2、必须服从甲方现场管理，全力配合甲方工作。

　　3、乙方对在承建范围内的成品、半成品进行保护，在未验收交付前应负责看守、保管，并负责清理好场地卫生。若造成损失，由乙方负责修缮或赔偿。

　　4、乙方不得以任何理由擅自停工或消极怠工，以及采取吵闹、威胁等不正当手段。否则，甲方有权责令其退场，一切后果由乙方承担。

　　5、施工期间用水、用电由乙方自行承担费用，住宿自行解决。

　　6、乙方有权向甲方按时申报工程进度款，并拥有按时获得进度款项的权利。如果甲方进度款未及时拨付，乙方有权单方要求停工，工程工期顺延。

　　7、负责对施工人员的一切安全管理，对施工造成乙方人员及乙方以外人员的安全事故，一切经济、法律责任由乙方承担。

　　8、按时发放施工人员工资及其他国家规定的保险等福利待遇，如有拖欠，甲方有权从工程款中代为发放。

　　十四、违约责任

　　1、在施工过程中经检验达不到国家验收规范规定，乙方不能保证工程质量或者延误工期，甲方有权终止合同，乙方应赔偿一切经济损失。

　　2、工程质量不符合合同规定的，乙方应无偿返工，由于返工造成延期交付的，每超过1天，甲方向乙方处以3000元罚款。

　　十五、附则

　　1、本合同经双方签字盖章后生效。

　　2、本合同一经签字，双方必须严格遵守，如因执行本合同发生争议，双方应及时协商解决。

　　3、本合同一式四份，双方各执两份。

　　甲方：

　　乙方：

　　___年___月___日

土石方工程合同13

　　甲方：

　　乙方：

　　为明确甲、乙双方权利、责任关系，依照《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及其他有关法律、法规，并结合本工程的实际情况，遵循*等、自愿、公*和诚实信用的原则，双方就本工程施工事项协商一致，订立本合同。

　　一、工程名称：

　　二、工程地点：

　　三、工作内容：

　　*基放线，劳动力及技术装备的组织，土石方的爆破及开挖，地表清障，清淤，土石方的场内调配及外运、弃渣，以及周边建筑物、居民的安全防护设施，工程资料的编制，压实抽样试验，现场的安全文明施工措施，同周边**单位包括环卫、城建、**、交通、建委、街道办事处、居委会及周边企（事）业单位为保证工程质量、进度而作的协调等工作。

　　四、工程范围：

　　按甲方提供的施工图纸和甲方批准的'施工组织设计在现场指定区域内进行施工，余土外运至渣场，渣场由乙方自行落实，甲方概不负责。

　　五、合同工期：

　　开工日期：XX年 月 日；竣工日期：XX年 月 日。合同工期总日历天数 天。

　　六、合同价款：

　　本合同采用单价包干合同，即乙方完成合同约定承包范围内全部工程内容和工作内容所需要的人工费、材料费、机械费（含机械设备等的进、出场费）、管理费、保险费、利润、税金、环卫出渣费以及倒土费、工程周边社会关系协调等全部费用组成，其单价为：

　　1、场内回填部分

　　页岩（松次坚石）做回填方，按 元/m3包干价执行。

　　2、余土外运部分

　　外运工程量不论运距远*，按 元/m3包干价执行。

　　3、其他

　　若甲方需要向乙方临时租用机械设备，按租用期市场价计算租金，机械设备台班以甲方指定人员签证为准。

　　七、工程结算：

　　工程完工验收合格后依据甲、乙双方现场实测方格网及实际收方工程量办理结算，结算完毕，移交竣工资料后，一次性付至结算金额的85%，剩余尾款两个月内付清。

　　八、工程质量及技术要求：

　　本工程严格按照国家现行《土石方爆破工程施工质量验收规范》、《建筑工程质量检验及评定标准》、《建筑地基与基础工程施工质量验收规范》等进行施工和验收。同时，本合同约定：

　　1、土石方工程施工完成后的验收标高与设计标高的误差不大于±10cm，垂直面无偏坡。

　　2、进场施工前，必须提前7天向甲方分别提交：土石方调配及外运施工方案、安全文明施工方案及质量进度保证措施。

　　3、场内填筑部分必须分层碾压密实，并优先选择页岩以内土石方回填，且在页岩以内土石方有剩的情况下，不得选用砂岩回填。

　　4、建筑物及其基础外边线 6m以外范围内，回填土石方必须分层碾压，密实度不得小于90%。

　　5、竣工资料为壹式陆套。

　　九、安全施工：

　　乙方应严格按照国家有关安全施工规范进行施工，采取严格有效的安全防护措施，在施工作业中，所遇任何与工程相关事故，均由乙方自行负责。

　　十、违约责任：

　　本合同工程不允许转包分包，若甲方核实乙方有转包分包行为，甲方有权单方面终止合同，乙方在接到甲方书面通知后3日内必须无条件退场，并承担该工程总工作量20%的违约金。

　　十一、本合同一式陆份，甲方肆份，乙方贰份，经双方签字盖章后生效，工程合格交验结清尾款后自然失效。其它未尽事宜，双方协商解决。

　　发包单位： 承包单位：

　　法定代表： 法定代表：

　　委托代理人：

土石方工程合同14

　　甲方：代表签字：

　　乙方：代表签字：

　　甲乙双方充分发挥各自优势，根据《中华人民共和国合同法》经友好协商，依照*等互利的原则，达成如下协议、

　　一、托事项：

　　1、乙方引见本合同中的甲方与直接洽谈，向甲方提供该项目的重要信息，并最终促成甲方与长城万鼎签订该项目的运输合同。

　　2、居间成功：是指甲方与签订的书面的合同成功。

　　二、乙方义务：

　　乙方承诺向甲方提供的关于该工程项目的相关信息真实有效，如达到现场无法签订合同成功，将有乙方承担甲方的往返费用。

　　三、甲方义务

　　甲方提供营业执照及资质证书等相关资料，负责和进行合同谈判。如果居间成功，则有甲方全面履行和所签的专业合同，甲方因履行合同所产生的权利和义务均与乙方无关。如果居间成功，甲方应向乙方一次性支付居间报酬，如果未及时支付居间报酬，则逾期每日居间报酬的'1%向乙方支付违约金。

　　四、居间报酬的支付方法及支付时间：

　　1、按照第一次支付本合同中的甲方资金时，甲方一次性支付乙方居间报酬3000万元。

　　2、采用现金方式支付。

　　五、保密事项；

　　1、甲乙双方应充分保守本协议所涉及的商业秘密，双方不得以其在区间过程中获得的商业秘密做出不利于对方的行为，否则有权要求对方承担违约责任。

　　六、居间终止，支付居间报酬后，本合同终止。

　　七、争议解决方案

　　如发生争议双方协商解决，之，交当地仲裁员会解决。

　　八、其他事项

　　未经双方同意，任何一方不得将本合同托事项转托。本合同一式两份，甲乙双方各持一份。

　　甲方（公章）：_________

　　法定代表人（签字）：_________

　　_________年____月____日

　　乙方（公章）：_________

　　法定代表人（签字）：_________

　　_________年____月____日

土石方工程合同15

　　发包方:(甲方)：

　　承包方:(乙方)

　　我施工单位承建的世行项目枣庄洼地治理薛城一期东泥河河道疏浚工程，根据施工需要，决定将埠岭村南小桥以东至埠岭村东小桥以南计米标段进行分包。经我公司考察，由乙方承包该分包施工任务。为明确双方的责任、权利和义务，根据《中华人民共和国合同法》和《建筑安装工程承包合同条例》以及甲方与业主签订的总承包合同的原则和规定，结合本工程的具体情况，经双方友好协商，达成如下协议：

　　第一条：工程概况：

　　1.1工程名称：世行项目枣庄洼地治理薛城一期东泥河道疏浚工程米段。

　　1.2工程地点：东泥河上游段埠岭村南小桥至村东小桥，全长米

　　1.3工程范围：本工程范围内的所有土方河道清淤、挖方、疏浚清理。

　　1.4承包方式：工程全包干。

　　1.5工期：天。

　　1.5.1开工日期：20_________年___月___日。

　　1.5.2完成日期：20_________年___月___日。

　　1.5.3总日历日期：

　　以上工期为确保总工期，乙方必须根据现场实际情况及工作量安排好机械台班数量及运输力量。

　　1.6工程质量等级

　　1.6.1工程质量应达到国家计量检验评定标准的优良等级，同时接受甲方质量保证体系的所有规定和要求。

　　1.7工程造价

　　1.7.1单价3.4元/m3，该单价包括清淤、挖方、河道刷坡,河道做堤后多余土合理堆放。(河道做堤由甲方负责)

　　1.7.2此价款已包括土方所用机械、人工等，并包括物价变动及政策性调价因素的费用，按合同工期要求及相关工期指令而发生的施工费用，以及满足当地因各种原因所发生的各种费用，直至施工完毕后交给甲方。

　　1.7.3如果乙方不能按照合同期限和甲方要求将工程全部做完，由甲方按1.7元/m3进行结算，原单价作废。合同终止。并承担由此给甲方造成的一切经济损失。

　　1.7.4计量方式和验收

　　土方的数量按实际方量计算(即：根据甲乙双方现场对原始地貌的抄测和设计尺寸及现场实际情况进行决算)。

　　第二条工程采用的标准规范及质量要求

　　2.1按《水利工程量清单计价规范》(GP5050501-20______)《建筑地基基础工程施工质量验收规范》(GB50502--20______0)要求组织施工及验收。

　　2.2质量要求：该分项目工程应达到国家质量评定优良标准。

　　第三条双方责任

　　3.1甲方责任

　　3.1.1检查施工进度计划完成情况。

　　3.1.2按合同条款支付工程款项。

　　3.1.3协调乙方与其它专业之间在进度、施工质量、交叉施工、相互配合、文明及安全施工方面的相互关系。

　　3.1.4组织分项工程验收。

　　3.1.5甲方有权要求乙方辞退甲方为其能力或行为已不能胜任本分项内相关工作的乙方的任何成员。

　　3.2乙方责任

　　3.2.1提供进场施工必备的有关资料和文件，证明其有能力承接工程资质的有关材料。

　　3.2.2组织能胜任该工程的项目管理班子和操作熟悉的作业人员，进场前乙方应向甲方附报指派为乙方驻工地代表负责人，指派为专职质安员，监督施工过程中的不规范行为，并接受业主、监理和项目部质量和安全等一切管理。

　　3.2.3执行甲方签发的技术质量指令，按甲方审定批准的设计图纸、施工方案及本合同的要求组织施工，确保按合同工期和质量要求完成所承担的工程。

　　3.2.4严格遵守甲方制定的`承包管理办法、规定及各项现场管理制度。接受**有关部门及业主、监理和甲方的监督检查。

　　3.2.5服从甲方统一调度管理。

　　3.2.6施工现场内，工程竣工交验前，乙方应配合专门的管理人员及相应的管理措施对自己的机械设备、材料物质等加强管理。如损失或被损坏，由乙方自行负责。

　　3.2.7乙方应为甲方指定的其它乙方或业主指定分包的工作提供一切合理的方便，

　　3.2.8自行负责处理当地村民及地方的协调关系并服从甲方统一协调。承担因该工程应承担的一切社会和地方责任。不得因当地村民等各种原因提出除业主同意以外的任何经济索赔。

　　第四条发生以下情况工期可顺延

　　4.1业主更改设计导致中断施工。

　　4.2如遇地质变化，审察报告与设计不符合而造成施工中断者。

　　4.3因天灾或人力不可能抗拒的原因被迫停工。

　　第五条工程付款方式

　　工程完工后经验收合格，双方在七日内办完结算。汇总上报业主计量款，工程款到位后5天内(除业主正常扣留质保金外)其余款项一次付清。

　　第六条完工结算

　　6.1乙方提交结算报告时间为验收后五天内。

　　6.2甲方批准结算的时间为收到乙方结算后天五内审核完毕。

　　第七条安全施工

　　7.1乙方应严格执行安全操作规程，对进场人员进行必要的安全教育和安全技术交底工作，遵守甲方制定的关于安全生产的规章制度。

　　7.2乙方应做好作业区域的安全防护，作业人员的人身安全防护工作。

　　7.3乙方应指派足够的负责安全的专兼职工作人员专门处理安全及防止人员在乙方分区域的人身安全事故方面的问题。进入乙方作业区的所有人员(含来自甲方或其它乙方人员)违反了文明及安全方面的规定，均应接受按规定的处罚，此类处罚甲方认同。乙方制定的安全人员应能胜任此项工作，并有权执行各种指示及采取防止事故发生的预防措施。

　　7.4乙方应对甲方为对工程安全而设置的标志、指令、警牌、护栏、盖板、安全网板等做好保护并进行必要的加强维护。

　　7.5由于非甲方的原因造成自身或他人的安全事故，责任和费用由乙方自行处理和承担。

　　7.6乙方承包此工程式为大包干，在施工中(包括转运)所发生的一切伤病、残、亡等，甲方概不负责，由乙方承担一切经济责任和法律责任。

　　第八条文明施工

　　8.1乙方必要的生产场地仅限于指定的区域进行，乙方的生活住宿问题在场外自行解决，作业区域及场内严禁生火煮饭及人员住宿。

　　8.2过程产品的保护和最终产品在验收前的成品保护工作由乙方负责。

　　8.3乙方在其施工区域摆放的机械设备必须整齐。保持清洁有序的施工场地。讲究卫生，不准随地大、小便。执行甲方有关管理规定，乙方文明施工达不到甲方的要求，甲方有权予以处罚。如乙方不能执行有关文明施工的内容，甲方有权安排他人整改，发生的费用由乙方承担。

　　第九条转让与分包

　　本合同不得转让，未经甲方许可，本合同工程的任何一部，乙方不得另行转包或分包。

　　第十条违约及处理

　　10.1甲方不能及时发出必要指令、确认，不按合同的约定履行其义务，支付款项及发生其它使用合同无法履行的行为，应承担违约，相应顺延工期，并按本合同有关条款承担责任和费用。

　　10.2乙方不能按合同工期完工，施工质量达不到本合同的质量要求，或发生其它使合同无法履行的行为，乙方承担违约责任，赔偿因其违约给甲方造成的全部直接损失。

　　10.3除双方另行协议终止合同，或因乙方违约使合同无法履行外，违约方承担上述责任后应继续履行合同。

　　10.4因一方违约不能履行，另一方欲中途终止或解除全部合同，应提前二天通知违约方后，方可终止或解除合同，由违约方承担违约责任和费用，以上违约按违约金额的10%计算。

　　10.5乙方工期违约责任：乙方如不按合同工期(包括顺延工期)交工：逾期每天罚款1000元，此款在乙方的承包费中扣出。赔偿甲方各种损失(包括甲方内部的损失及来自业主方的全部罚款)。

　　10.6乙方质量违约责任：如乙方在工程完工验收时达不到合同约定的质量标准的要求，则甲方在付款中扣留承包价款的10%的费用，直至到整体工程质量等级核定前达到优良标准后方可退回给乙方。

　　10.7若乙方在施工阶段，用机械设备或组织不到位。甲方有权清退乙方，并按排其他土石方施工队伍进场，因此造成的费用增加和损失由乙方承担。

　　第十一条争议解决方式

　　11.1本合同履行过程中发生纠纷时以协商的形式解决。协商不成时，可向有关仲裁机构申请仲裁解决。

　　第十二条其它事项

　　本合同双方签订，双方签字盖章后生效。至工程完工验收和完工结算后付清工程款后自行失效。本合同一式二份，双方各执一份。

　　甲方(公章)：_________

　　乙方(公章)：_________

　　法定代表人(签字)：_________

　　法定代表人(签字)：_________

　　_________年____月____日

　　_________年____月____日

土石方工程分包合同菁选（扩展9）

——土石方运输居间合同菁选

土石方运输居间合同4篇

　　现今社会公众的法律意识不断增强，随时随地，各种场景都有可能使用到合同，合同是对双方的保障又是一种约束。相信大家又在为写合同犯愁了吧，下面是小编为大家整理的土石方运输居间合同，希望能够帮助到大家。

土石方运输居间合同1

　　发包人：__________________________ (以下简称甲方)

　　承运人：_________________________ (以下简称乙方)

　　甲方委托乙方承运_________________________________项目土方及基坑围护工程二标段土石方运输工作。根据《中华人民共和国合同法》及国家有关法规规定，为明确双方的权力和义务，本着*等互利的原则，经双方协商达成如下协议：

　　第一条：按现场实际完成土方量结算。

　　第二条：每车单价：_________元/车。

　　第三条：付款方式为按____________车结算一次。

　　第四条：此每车_________元运输价格不含收马道。

　　第五条：本合同未尽事宜，经甲乙双方协商补充条款与本合同具有同等法律效力。

　　第六条：本合同发生争议，发包人、承运人应及时协商解决，也可由当地建设行政主管部门调解，协商或调解不成时，任何一方可向人民法院起诉。

　　第七条：本合同一式两份，双方各执一份，经双方签字盖章有效。本工程完工甲方付清工程款后自然失效。

　　甲方(签字)： 乙方(签字)：

　　委托代理人： 委托代理人：

　　年 月 日 年 月 日

土石方运输居间合同2

　　甲方：__________

　　乙方：__________

　　经双方友好协商，按照《中华人民共和国合同法》及有关法律法规，遵循*等、自愿、公*、守信的原则，为确保土石方运输工程按期顺利完成，特订合同条款如下：

　　一、工程概况

　　1、工程名称：__________

　　2、工程地点：__________

　　3、价格：统一价格__________/车。(按甲方指定装卸点为准)

　　4、车型：后八轮自卸车不低于200台。

　　5、承运时间：总工期三年，一年一签合同，期满双方无异议，合同期顺延。(开工日期__________年__________月__________日)

　　6、工程数量：__________万方。

　　二、付款方式

　　结算方式：每天结算一次，即每日上午10——12点以前全额支付前一天的运费，凭票结帐，不受节假日限制。

　　三、甲方责任

　　1、乙方车辆到达现场后，甲方保证立即安排乙方的车辆进行运输作业，并确保乙方24小时运输。

　　2、甲方必须做好工程道路上的交警、路政、城管等行政执法部门及相关村民的协调工作，如因超载或未办理渣土通行证的罚款系甲方责任由甲方支付，扣罚单由甲方负责当天处理，如因以上原因导致乙方车辆当天无法运营的，甲方赔付乙方每天每辆壹仟元的费用。

　　3、甲方负责联系协调乙方工作人员的.食宿点，费用由乙方自付。

　　四、乙方责任：

　　1、认真执行道路交通的有关法律法规严格安全行车措施，做到文明开车文明运输。

　　2、认真组织好车辆保证车辆及时进入施工现场和运输效率保证按时完成工期。

　　3、乙方加强安全教育，做好安全第一，如因管理不严，驾车不慎，酒后驾驶造**员、车辆事故，责任自负，甲方不负任何责任。

　　4、乙方在运输过程中如发生交通事故、违章等均由乙方自行解决，责任由乙方自负，如乙方不能解决，甲方可协助解决，费用由乙方负责。

　　5、乙方施工人员在施工现场内禁止打架斗殴，聚众闹事等行为，如发现，乙方负全部责任，行为严重的将报**机关处理。

　　五、违约责任

　　1、甲方保证按本合同规定的结算方式按时和乙方结算运费，如不及时结算，乙方有权停运。如乙方停运超过24小时，所造成的损失由甲方承担，并赔偿乙方每辆车每天壹仟元。

　　2、甲方必须与乙方指定的专人结算运费，不得与其他人结算。

　　3、乙方保证所运输的物料安全运到指定地点，如若乙方擅自将物料中途抛洒或卸到其他地，由此造成一切损失，乙方负责全额赔偿。乙方不得以任何形式倒卖物料小票，违者甲方有权要求其双倍赔偿。

　　六、其它：

　　1、甲方负责支付乙方车辆每车__________元调车费，一个月后每天__________元，分期扣完。

　　2、乙方车辆到达运输现场前，向甲方提供车辆的行驶证、司机的驾驶证、车辆保险单扫描件，办理路保及相关手续。

　　3、乙方车辆不得擅自跳槽，由此造成的一切责任由乙方负责。因特殊原因需调走的必须经甲方同意，并由乙方负责在三天内补充相应的施工车辆，否则甲方罚款乙方每辆车1000元每天。

　　5、因甲方的原因(不可抗力自然原因除外)，如物料运输路况不好，难行驶、装卸车排除、村民或其他人员阻碍等，造成乙方车辆一天内停运4小时以上补偿500元。

　　七、其他未尽事宜双方协商解决。合同履行中的争议可由双方协商解决，或申请人民法院解决。

　　八、本合同一式两份，甲乙双方各执一份。

　　九、本合同甲乙双方签字盖章之日起生效。

　　甲方(公章)：__________________

　　法定代表人(签字)：__________________

　　__________________年________月________日

　　乙方(公章)：__________________

　　法定代表人(签字)：__________________

　　__________________年________月________日

土石方运输居间合同3

　　发包人：__________________________ (以下简称甲方)

　　承运人：_________________________ (以下简称乙方)

　　甲方委托乙方承运_________________________________项目土方及基坑围护工程二标段土石方运输工作。根据《中华人民共和国合同法》及国家有关法规规定，为明确双方的权力和义务，本着*等互利的原则，经双方协商达成如下协议：

　　第一条：按现场实际完成土方量结算。

　　第二条：每车单价：_________元/车。

　　第三条：付款方式为按____________车结算一次。

　　第四条：此每车_________元运输价格不含收马道。

　　第五条：本合同未尽事宜，经甲乙双方协商补充条款与本合同具有同等法律效力。

　　第六条：本合同发生争议，发包人、承运人应及时协商解决，也可由当地建设行政主管部门调解，协商或调解不成时，任何一方可向人民法院起诉。

　　第七条：本合同一式两份，双方各执一份，经双方签字盖章有效。本工程完工甲方付清工程款后自然失效。

　　甲方(公章)：_________

　　乙方(公章)：_________

　　法定代表人(签字)：_________

　　法定代表人(签字)：_________

　　_________年____月____日

　　_________年____月____日

土石方运输居间合同4

　　甲方：_______

　　乙方：_______

　　甲乙双方根据《中华人民共和国合同法》相关居间服务条款的规定，甲方与乙方协商一致并签订本居间合同。甲方承诺负责全部的法律、经济和安全责任。乙方不在甲方报销任何费用，甲方愿意按双方商定的'结果支付给乙方工程咨询联系服务费，郑重作出以下付款保证：

　　1、乙方联系到河南省商丘应天公园人工湖土地方运输工程，甲方愿意承包。

　　2居间费用：乙方前期投入了大量的人力、财力、促成甲方与商丘应天公园土方运输总承包人母涛达成的土方运输正式合同。甲方自愿付给乙方居间费用，运距10-25公里，需车100辆左右，其居间费用，不论运输距离多远，每车居间费用7元人民币。

　　3、无论合同名称或工地负责人发生变化，甲方付给乙方居间费用都要如约履行。

　　4、如在本合同工程量外，甲方与发包方增加的工程量，甲方应许按原定价格付给乙方居间费用。

　　5、付款方式：乙方居间费用在甲方与发包方结算时同步结清。

　　6、违约责任：如甲方到期不及时付款，乙方可申请应天公园土方运输总承包人母涛代扣居间费，每拖延一天，甲方要支付乙方居间费总款2%的滞纳金。如发生违约纠纷，甲方的签约方不能协调时，可提交当地法院仲裁。

　　7、未尽事宜，双方协议补充：

　　8、本合同一式2份，甲方、乙方各执一份。双方签字盖章、发包方工程款到帐生效。

　　甲方签字：_______

　　乙方签字：_______

　　_______年_______月_______日

土石方工程分包合同菁选（扩展10）

——土石方运输合同菁选

土石方运输合同汇编15篇

　　在人们愈发重视契约的社会中，合同的使用频率呈上升趋势，正常情况下，签订合同必须经过规定的方式。那么大家知道正规的合同书怎么写吗？下面是小编精心整理的土石方运输合同，希望能够帮助到大家。

土石方运输合同1

　　甲方：

　　身份证号：

　　电话：

　　乙方：

　　身份证号：

　　电话：

　　甲、乙双方根据《中华人民共和国公路货运相关法规》的规定，本着公*、公正、诚信规范的原则，友好达成以下协议：

　　一、工程项目：土石方运输项目

　　二、项目内容：

　　三、项目明确：

　　1、承运地点：

　　2、运输单价：以吨位计算石方(8公里有5公里多的水泥路)5.2元/吨(税后价)。后每超五百米，按一公里加0.6元/吨。

　　3、付款方式：开工三天所做款为履约保证金工完当天24小时内结清，后一天结一次，一天的次日结清(即第二天下午五点前付清款)。

　　4、甲方场内包修路，保证路面畅通，可以正常行驶。

　　5、合同期限：从xx年xx月xx日至xx年xx月xx日。

　　四、双方责任

　　甲方责任

　　1、为确保乙方能按时、按质、按量地完成甲方的运输工程，甲方负责协调交警(即路面)、路政和当地**有关部门及工地周边的村民关系，确保乙方在不受外来干扰的环境中顺利安全地完成运输工程。

　　2、甲方负责计算方量及付款，并准时按实际运输工程量结算付款到乙方指定账户，保证不拖欠乙方运输工程款及相关费用

　　3、甲方负责提供油料给乙方车队使用，油料费在支付工程款中扣除，油料费价格比市场价低0.3元/升，并保证油料质量。

　　4、甲方负责指定乙方车辆作业的具**置，指派现场施工人员指挥乙方装卸作业，记录运输量，甲方合理调配钩机，满足乙方的装方量要求，确保乙方正常运输。

　　5、甲方负责装车安排卸车位置，负责卸车点的土方叠*及施工现场余泥堆方点及所有路面清理与维护，确保道路畅通。如甲方卸土点遇特殊情况需临时调整，必须在约定运距离范围内，若超出约定运距范围，需甲乙双方共同协商调整运输费用。

　　6、甲方负责运输许可证、凡是甲方安排装运的所有车辆，在运输工程中被当地**有关部门、周边群众干扰、阻拦、被扣、罚款等一切责任由甲方出面协调并承担该费用。如果因甲方原因造成乙方停工的，甲方支付元/天误工费给乙方。

　　乙方责任

　　1、乙方对管理的车辆做好安全教育、安全检查、安全行驶、文明运输。组建车队，车辆在往返行驶中出现一切交通事故由乙方负责承担，对于乙方的人员，机械，车辆在运输中途出现的一切交通事故，均由乙方自行承担。

　　2、在合同期间的施工范围中，安全事故由乙方全部负责，甲方不负连带责任。乙方车辆必须严格按照甲方规定的线路及施工便道行驶，如有违规违法的`行为所造成的一切后果由乙方自行承担。

　　3、乙方车队进入现场后，要严格遵守甲方的各项规章制度、听从调遣、服从指挥、规范的保质、保量按时安全的完成运输任务。乙方要把安全生产放在第一位，工作人员轮换休息，不得疲劳驾，严格遵守交通法规。如因违章、违规、违纪、违法所造成的车辆、人员及他人生命财产安全，乙方责任自负。

　　4、乙方车队工作人员由乙方统一管理，遵纪守法。进驻现场的所有工作人员吃、住、行都由甲方负责，出现违法乱纪、喝酒、打架、斗殴事件，乙方要严肃处理。如乙方需要甲方配合处理，甲方应积极协助乙方妥善处理。

　　5、乙方车辆正常工作后，如因不可抗力因素(如地震、雨雪、战争、国家强制停工等)所造成的停工、误工由运输方自行承担。

　　6、乙方在合同期内要保证90%以上的车辆正常运作、不跳舞、不旷工。不允许提前进退场，如要退场必须提前一周提出书面申请，经甲方同意后方可退场，并在退场时补足相对应数量车辆。

　　7、乙方自身制定相应的施工安全措施必须征求甲方同意，承担由于自身安全保护措施不力造成的经济损失和责任。乙方必须严格按照安全操作规程进行运输，乙方自身人员安全由其自行负责，同时乙方要给运输及工作人员购买人身保险。

　　8、全体施工人员必须严格遵守施工所在地的有关规定，并制定相应的内部管理措施，由于违反规定而发生的一切后果乙方自负。

　　9、乙方保证不拖欠工人工资和运输车辆车辆等费用，如甲方发现乙方拖欠，甲方有权处罚乙方当期工程款。

　　10、乙方进入施工现场必须配合甲方管理、调度、爱护公物、节约能源。甲方负责乙方的居住、乙方负责自己的生活和公共卫生，并做好预防自然灾害引起的各项防范安全措施。

　　五、违约责任

　　为了更好的确保双方利益，双方应自觉遵守本协议条款，不得违约。如任何一方违约，守约方可根据相关法律维护乙方利益，双方就违约责任达成以下基本共识：因不可抗因素或其它特殊原因导致的工期暂缓、误工、费用支付拖延(不超过48小时)，个别车辆中途退出或调整等，甲乙双方应本着友好合作、互相谅解的精神，积极协调、妥善解决，不以违约论处。

　　六、乙方车主必须遵守执行本须知。乙方车主在运输途中车辆坏在途中，应及时与甲方联系协调解决。

　　七、以上条件双方要严格执行，双方在进行经营活动时按本协议实施法律行为，承担民事责任，如出现人力无法抗拒因素(如地震、雨雪、战争、国家强制停工等)协议自动失效。

　　八、本协议未尽事宜，甲乙双方另行签署补充协议，补充协议及双方业务往来的相关票据等文件资料，与本协议具有同等的法律效力。

　　九、本协议一式两份，甲乙双方各执一份，双方公司盖章和法定代表人或委托人签字，自工程土方运完工期后合同自动失效。

　　(后附：双方身份证复印件和乙方指定银行卡)

　　甲方签字：

　　乙方签字：

　　xx年xx月xx日

土石方运输合同2

　　甲方：

　　乙方：

　　经甲、乙双方协商，就白沙安置小区二期工程基坑回填的土方运输事宜，本着公正、公*互利互惠的原则，为明确甲、乙双方在施工中的权利与义务，促使双方互创条件、保质、保量按时完成任务，依照《中华人民共和国经济合同法》及有关规定，签定本合同，共同遵守执行。

　　一、工程范围及工作内容：

　　1、工程范围：白沙安置小区二期工程基坑土方运输 (东侧)

　　2、工作内容：装车 、运输、卸车

　　二、参运条件、路段、方式和价格：

　　1、参运条件：乙方所拥有的汽车必须是有牌有证的运输车，出现任何问题乙方自行负责解决。

　　2、参运路段：乙方运输地段在工地外由乙方统一安排，工地内有甲方安排，乙方不得以任何原因影响甲方工地现场施工。

　　3、参运方式：乙方汽车运输采用按车计价(每车不得少于20立方米)。乙方车辆所需的任何费用与甲方无关。每车土方到场后由甲方发放小票代表运输工程量。

　　4、参运价格：乙方汽车载运量20m3/车及以上，单价为130元/车,其包括装车费、卸车费、道路*整费、安全费、管理费、不可预见费等一切费用。

　　三、付款方式：

　　甲方按双方协商好的运输单价和乙方实际运送土方车次数量进行结算。 主楼土方全部回填完毕后10天内结算实际工程量的80%，剩余20%两个月以后甲方支付乙方。

　　四、双方职责：

　　1、甲方职责

　　a、甲方负责协调场内汽车运输便道，便于车辆运行。

　　b、甲方在要运输土方时需提前半天通知乙方运输负责人。

　　c、甲方及时指定土方运输地点，提供土方的堆放场地。

　　2、乙方职责

　　a、乙方所有参运车辆概由乙方车代表负责，并满足甲方的用土需要。 b、乙方参运司机保证服从甲方现场施工员的.指挥，不随意倾倒土方，按甲方人员指定位置倾倒，中途不准倒土，否则不发票。

　　c、乙方参运车辆发生陷车等所有问题，由乙方自行解决，甲方不承担费用及机械并不给与任何补偿，乙方参运车辆发生的所有事故均与甲方无关。

　　d、乙方驾驶员都必须购买人身意外伤害保险，保费由乙方负责。乙方发生一切事故均由乙方负责，均与甲方无关。

　　e、乙方车队负责人必须每日下午七点之前到甲方项目部核对该日的工程数量。超过核对期限的工程数量甲方一概不予负责。因此造成的损失由乙方负责。

　　f、所有的土方装车费用由乙方自行承担，并将土方运到甲方指定地点。

　　g、在土方运输期间，乙方必须按照国家相关安全运输规定执行运输任务，在此期间乙方发生的所有安全问题由乙方自行承担，甲方不承担任何责任和费用。

　　五、合同发生争端，如经双方协商而不能达成一致意见。双方以书面约定由当地仲裁委员会仲裁。

　　本合同一式三份，甲方持两份、乙方持一份，自签字之时生效，至合同条款内部全部履行完毕后自动失效，未尽事宜，双方协商解决。

　　甲方(公章)：_________ 乙方(公章)：_________

　　法定代表人(签字)：_________ 法定代表人(签字)：_________

　　_________年____月____日 _________年____月____日

土石方运输合同3

　　甲方：________

　　乙方：________________

　　根据国家合同法和有关法律、法规的规定，结算时间情况和双方的权利、义务及责任，经双方协商，特定条例如下：

　　一、工程名称：__________

　　二、工程地点：________

　　三、工程范围：__________

　　四、付款方式：

　　1、土石方清运，运距公里，以车货箱内空空量计算。每立方米__________元，此价格为综合价。公里以外按每百米__________3元/立方米计算。

　　2、每天结算一次，每天早上8点收前一天票（牌），乙方将所有车辆的票（牌）交与甲方（甲方出具收据），经甲方和项目部核对无误后，于当日下午5点前将乙方所装运的实际车次付清乙方。

　　五、甲方的责任和权利

　　1、乙方机械设备进场后，甲方负责安排乙方司机和勤杂人员的住宿、水电、费用由乙方负责。

　　2、甲方以每升__________元油价供乙方使用，结账时扣除。

　　3、甲方负责道路维修，倒土场的清理、*整，确保乙方的正常施工。

　　4、甲方给乙方提供驾驶员必须的车辆停放，维修和保养场地。

　　5、甲方负责施工期间交通、税务、城管、警察及当地群众的干扰工作，确保施工现场和行驶路线畅通。

　　6、甲方向乙方提供技术指导有关施工要求。

　　7、甲方负责安排施工任务，说明*台作业地点及运输去向。

　　8、甲方应及时保证乙方生产、生活用水、用电设施的通畅，及时协调外部供应，确保油料供应。

　　9、甲方不得单独与司机结算，由乙方法定人指定人结算。

　　10、甲方有权对乙方违反规章制度、岗位操作规章的行为进行教育，或给予经济处罚，或停业整顿，即解除合同，对乙方的扣款从乙方工程款中扣除。

　　11、如甲方出现问题，造成乙方不能施工，甲方应承担乙方每台自卸车每天__________元，挖掘机每天每台的损失费（如因不可抗拒的'自然原因造成的停工，甲乙双方不追究）

　　12、乙方车辆进入施工场地后，甲方付给乙方调车费每辆车元，挖掘机每台__________元，15天内陆续扣除。

　　六、乙方责任

　　1、乙方要听从甲方管理人员安排，密切配合甲方工作，按指令装卸，不得乱装、乱卸，否则甲方有权按承建方项目部规定对违规车辆罚款__________元，并对违规车辆扣押__________天。

　　2、乙方在施工中不得随时跳槽，无故不出工，乙方不得纵容、煽动工人停工、滋事、骚扰甲方，若上述情况造成工期延误，由乙方承担由此给甲方造成的经济及名誉损失。否则甲方有权扣除所有运行车辆及挖掘机装运的款项，并承担甲方的一切经济损失。

　　3、若甲方连续两天不能按时结清工程款，乙方有权停工。如乙方有特殊情况自愿退出工程项目，可提前30天当面告知甲方，不接受电函之类的告知，乙方必须由相等数量的车辆补充，乙方车辆退出，如提前一天退出，扣除车辆__________元工程款项，并承担由此给甲方造成的经济损失。

　　4、如因承建方无故停工或拖欠工程款项，乙方有义务协助甲方维护甲乙双方的利益。

　　5、乙方司机及装机不得倒卖、伪造票据（牌），欺瞒甲方一经发现，甲方有权扣除乙方所有车辆及装机实际运营的全部款项，并赔偿甲方由此造成的一切经济损失。

　　6、后车厢无挡板扣除3立方。

　　7、乙方车辆在运输机施工中出现的一切伤亡事故于甲方无关，费用由乙方承担。

　　七、因自然因素造成的停工，双方都不承担责任。

　　八、在合同履行期间，甲、乙双方发生事故，双方友好协商。

　　九、本合同一式两份，甲、乙双方各执一份。

　　甲方（公章）：__________________

　　法定代表人（签字）：__________________

　　__________________年________月________日

　　乙方（公章）：__________________

　　法定代表人（签字）：__________________

　　__________________年________月________日

土石方运输合同4

　　甲方：

　　乙方：

　　根据《中华人民共和国合同法》和相关法律，行政法规的规定，遵循*等、自愿，公*和诚实守信的.原则，经甲、乙双方协商达成一致意见，无任何争议，特签订土石方运输协议如下：

　　一、渣土运输工程

　　1、甲方将位于恩施市后山湾阳光花园旁 的工地约20万立方米渣土交乙方组织运输《计量以车辆实际运输方量为准》。

　　2、乙方提供的运输车辆运营手续齐全，因运输导致渣土落于道路上，要主动及时清理。清理人员及费用由甲方负责，乙方有义务协助。

　　3、弃土场费用由甲方承担，弃土距离以6+/-0.5公里，(起点以阳光花园正门前。)

　　4、运输费用按每月完成工程量的60%结算，结算价7.50元每立方米《不含税，乙方不承担任何税费》。

　　5、车辆装渣必须听从现场人员及挖机喇叭为准，方量以车辆货箱测量为准，乙方按排一名现场管理人员。

　　二、甲方的权利和义务

　　1、甲方有权要求乙方按时完成土石方运输任务，下雨天时间顺延。每天所需运输车辆由甲方提前两天告知，乙方若不按甲方要求提供车辆，《新增加车辆除外》，造成的损失由乙方承担。

　　2、甲方支付乙方每天的油料费用，协调加油站办油卡的方式给予解决。

　　3、甲方不得无意停工，无意停工两天所造成乙方的损失由甲方承担。

土石方运输合同5

　　甲方： 身份证： （以下简称甲方）

　　乙方： 身份证： （车队以下简称乙方）

　　经甲乙双方友好协商达成如下协议：

　　甲方保证施工中道路、取土、装车、卸土的畅通。

　　乙方负责运输：运输地：

　　要求乙方车辆： 部（**、东风王*头、斯太尔）；车箱长5。3米、车箱宽2。3米、车箱高1。4米

　　运距： 公里 运费： 元/

　　结算方式：按车次结算，24小时结算一次（以现金方式结算）

　　此协议双方认同，在约定时间内于 年 月 日乙方将施工车辆安排到现畅

　　甲方负责联系住宿地方，乙方车队自己交房租。

　　甲方安排乙方工程项目收取合理的管理费：工程总费用的. %

　　违约罚金：乙方车队按约定到达后甲方如无工程安排，违约方应付给乙方违约金每车500元/天。乙方车队没按约定到达工地并施工，违约方应付给甲方违约金500元/天。

　　此协议一式二份双方签定后具同等法律效力。

　　甲方： 乙方：

　　代表人： 代表人：

　　年月日

土石方运输合同6

　　甲方：

　　乙方：

　　根据《中华人民共和国合同法》及国家有关法律规定，结合本程具体情况，为明确双方责任，确保工程施工质量和安全，经甲乙双方友好协商，就乙方为甲方提供工程项目土石运输车运输任务一事，达成以下合同条款：

　　第一条 工程项目名称说明

　　工程项目：

　　1、用工内容：乙方为甲方提供 ㎡容量的前二后八自卸车____台至____台，并按车辆进场数量合理安排挖机数量。

　　2、工程地点：____。

　　3、工程量：首签进制____万方，具体的按实际运输设方量计算，并按工程进度相应增加。

　　4、工程期限：

　　5、进场时间：双方签订本合同后于____月____日乙方安排____台车辆进场，以后按施工进度陆续安排进场。进场时间甲方通知。

　　6、工作时间：24小时运营，具体工作时间按照实际项目部相关规定执行。

　　7、北京东路至牛场，单价为____。

　　8、倒土场如有变动，双方另行协商。

　　第二条 价格及结算方式

　　1、乙方只负责运输，进入工地装车、至卸渣土后*整、推压均由甲方负责。

　　2、统计结算以双方现场委托的统计员签字单据为工程款的结算依据，具体单据以原件为准，如发生弄虚作假车数按两倍加款。

　　3、甲方确保乙方运输费用按照每天结一次（当天的运输票据在第三天上午10：00点前，乙方须交付甲方财务或委托付款人____。甲方于当日下午15：00点之前付清头一天的运输款），乙方车队有票据遗失甲方有权拒付结算款数额（周六、日及节假日不结算，延后至星期一和节假日结束后一起结算。）

　　4、乙方委托____作为乙方财务结算代表，其他人无权结算。如乙方有特殊原因应由本合同签约人用书面形式向甲方提出申请，才能予以结算。

　　5、结算人员为：乙方代表____，甲方代表____以上人员一起点票结算。

　　第三条 甲方权利、义务责任

　　1、工程施工变更：甲方应提前以书面形式通知乙方并签订补充合同或另行办理施工签证。否则造成乙方经济损失全部由甲方负责。（**行为、不可抗拒因素除外）。

　　2、甲方负责路保（交警、路政、超载、超限、路拆、路障、抛洒、扰民罚款等）社会上恶性干扰车辆运行现象给乙方造成的经济损失均由甲方负责，并解决现场装、卸过程中出现的`问题。乙方不承担任何费用（包括倾倒渣土）费用，确保乙方车队正常运营（**行为、不可抗拒因素除外）。

　　3、甲方应按照规定结清工程款，如逾期不能结算清乙方车辆的运输款额，乙方有权停工。逾期2天后甲方应付乙方违约金400元/车/天（**行为、不可抗拒因素除外）。

　　4、乙方车辆进场后因甲方责任不能正常施工，甲方每日补偿每车400元（**行为、不可抗拒因素除外）。

　　5、甲方有义务协助车队和倒土场就倒土场地路面交通道路进行*整，确保车辆正常作业。

　　6、运输燃油由甲方负责提供，；并按市场价结算，确保乙方能够正常运营。

　　第四条 乙方责任、权利和义务

　　1、乙方应严格遵守安全生产、文明施工规范，并承担施工过程中违规操作事故的责任。

　　2、乙方应把所有进场施工车辆的有关行驶证、驾驶证、身份证及所有保险单、证、原件的复印件交由甲方存档和办理相关手续。

　　3、乙方应听从甲方的施工安排、调配及现场指挥，按

　　照制定地点装、卸，并确保每天车辆出勤率在85%以上，如果乙方有车辆需退场的，需提前三天通知甲方，否则未结算的票据，甲方有权不予结算。

　　4、在甲方结算工程款及时的情况下，乙方车辆在施工期间不得无故停工，车辆修理时间除外，如有此类情况发生每车每天罚款600元给甲方（**行为、不可抗拒因素除外）。

　　5、乙方车辆在施工期间，在没得到甲方同意的情况下，不得擅自承接其他单位或个人的土石方运输任务，如有此类情况发生，属乙方严重违约，甲方在查证属实后有权对乙方的每车每次另罚款元。

　　6、乙方驾乘人员需按照贵阳市**有关部门指定路线运营，按信号行驶。如不按照贵阳市**有关部门指定路线运营所产生的一切罚款由驾乘人员自行负责。

　　7、乙方的车辆及其人员管理和安全事故等安全由乙方自己负责和承担，甲方不负任何责任，包括车辆安全责任事故和人身事故等。

　　第五条 其他约定

　　1、乙方车队在没有得到甲方负责人书面同意前，如乙方车辆在贵阳市周边单位或其他个人工地进行施工以及私自撤离甲方施工场地，则视为乙方严重违约，甲方有权申请当地法院保全乙方车辆，直到乙方赔偿甲方违约金按每车600元人民币计算，未结算的票据，甲方有权不予结算。

　　2、甲方有权对乙方进行的____台车辆实行统一调配管理，编制车队号码，分配施工任务。但必须在合同规定的范围内。

　　3、合同期满后如双方继续合同，另行签约为准。

　　4、本合同未尽事宜，经甲、乙双方协商后签订补充协议，补充协议与本合同具有同等法律效力。

　　5、本合同自甲、乙双方签字盖章后生效，甲、乙双方共同遵守合同约定严格按照合同执行。

　　6、本合同一式二份，甲乙双方各执一份。

　　甲方（签章）：乙方（签章）：

　　甲方代表：乙方代表：

　　身份证号：身份证号：

　　电话：电话：

　　时间：____年____月____日

土石方运输合同7

　　发包方：______________（以下简称甲方）

　　承运方：______________（以下简称乙方）

　　根据《中华人民共和国合同法》及《城市道路运输管理条例》和***《城市建筑垃圾管理规定》等相关规定，为明确双方在工程中的权利、义务和责任，确保工程任务的全面完成，在自愿、*等、互利的原则下，经双方协商同意，签定本合同。

　　第一条：工程概况

　　1、工程名称：______________

　　2、工程地点：______________

　　3、工程总量：①出淤暂定m3。②回填暂定m3，以实际发生量为准。

　　4、合同期限：以业主方通知为准。

　　第二条：工程施工内容及运输工具

　　1、清淤出淤（运输淤泥），含卸土场。

　　2、弃土回填。以上施工现场所需装载*整等设备由甲方负责。

　　3、运输车辆：常德市新型环保车（车箱长______________m宽______________m高______________m）由乙方承担，车辆必须要有合法手续并购买并相应的保险。车辆在施工过程中（包括施工现场、运输途中、消纳场所等）造成的一切事故，均由乙方承担。

　　4、运输车辆的燃油费、运输费、工资、保险费以及由于车辆在运输过程中违反法律规定造成的罚款等费用均由乙方承担。

　　5、申报线路及消纳场所均以渣土主管部门核准审批为准。

　　第三条：工程施工现场的`管理及合同实施保障

　　1、甲、乙双方应在施工现场配备相应的管理人员，乙方必须听从甲方管理人员及技术人员的工作安排，如不听从甲方指挥，所造成的损失由乙方承担。

　　2、甲、乙双方应按实对接好每天的工作量。

　　3、乙方应根据现场需要和工程进度科学配备好运输车辆，如所配车辆不能满足施工工期需要，甲方有权终止合同，并选择其它合作单位，由此造成的损失由乙方承担。

　　4、甲、乙双方签定本合同后，乙方不得转包合同，并按有关部门的核准线路、时间运输，不得丢弃、遗撒所运物品，由此造成的行政处罚由乙方承担。

　　5、甲、乙双方签定本合同后，甲方应按有关规定配备相应的清洗设备及卫生清扫人员，负责搞好运输现场的环境卫生。

　　6、乙方负责协调相关主管部门及施工现场的各种关系，由此造成的一切损失由乙方承担。

　　第四条：计量办法、合同单价及付款办法

　　1、双方约定按立方米作为计量方式（以车计算时，车辆必须满载，如有违反，甲方有权按实扣减）。

　　2、每立方米的运输单价为______________元。

　　3、乙方进场运输量达到______________立方时，甲方付______________元。工程完工后，甲方付至工程总款的______________%。余款待总体工程完工结算甲方收到工程尾款一次结算给乙方。

　　未尽事宜，双方协商解决。本合同一式二份，双方各执一份。

　　甲方（签章）：______________

　　乙方（签章）：______________

　　______________年______________月______________日

土石方运输合同8

　　甲方：____________

　　乙方：________

　　一、甲方修建龙桥乡新_________3.2公里水泥路，需要运输沙石料，乙方现有大型双桥_____可供甲方沙石运输使用，经甲乙双方多次协商达成共识，甲方同意使用乙方_____运输甲方所需3.2公里水泥路面的全部沙石运输，现达成协议如下。

　　二、具体协商细节项目条款如下：

　　1、甲方所需用大河沙是王_________，甲方给乙方结帐王_________，乙方运到甲方使用料场，按每立方135元人民币结算。

　　2、甲方所使用石子，乙方运到料场按每立方110元人民币结算。

　　三、付款办法：乙方给甲方每运输满一万元钱的材料和运费，甲方按百分之五十当场结算清楚。

　　四、乙方给甲方所运输甲方3.2公里水泥路的所下欠的'百分之五十余款，甲方必须在________年____月____日之内全部给乙方结算清楚款项。

　　五、甲方邀请乙方担任龙桥乡新_________3.2公里路的沙石运输，乙方不得以任何理由拖延甲方施工用料，否则，造成停工待料，由乙方负担责任。

　　六、乙方在甲方正常施工开始，乙方负担甲方的全部沙石运输业务，甲方不得安排其它任何_____拉料进场(除长途沙石)。如甲方自己小车运料进场，乙方无权干涉，除此之外，甲方违约时，甲方必须一次性全部结清前期的一切料款和运费。

　　七、以上合同是通过甲乙双方认真考虑，达成共识，所签订的本合同，任何一方都不得以任何理由违约反悔。如有任何一方违约，需负责承担运输总款的百分之二十的违约补偿金。

　　八、本合同一式三份，自签字之日起生效。

　　甲方：

　　________年____月____日

　　乙方：

　　________年____月____日

土石方运输合同9

　　托运方（甲方）：

　　承运方（乙方）：

　　合同双方在*等、自愿和协商一致的基础上，就汕头市海滨长廊填海工程项目土石方运输作业事宜，达成如下协议：

　　第一条工程内容及施工期限

　　由乙方负责汕头市海滨长廊工程项目土石方货物运输作业任务，乙方承担的运输量按合同履行过程中的实际运输数量计算。施工期三年，甲方将根据工程项目所确定的作业时间、作业地点、工作面、工程进度和运输数量的要求，对乙方运输任务进行统一分配、管理、调度和指挥，乙方必须服从，甲方应保障乙方随工程进度至少一百五十台车参与施工。

　　第二条工程承包运输价款

　　1、单价以本工程单趟运距为43公里，按每吨元人民币计，每超一公里每一车加14元。此为完税价。以双方共同核实实际路程为准。

　　2、每次结算以计量验收单为准，每天以现金结算。

　　第三条工程结算方式

　　工程开工后，每天结算当天运输量的运输款，并于第二天将工程款一次性全部付给乙方，乙方车辆进入现场后，并由甲方负责供给乙方柴油，柴油单价按市场价每升下浮0。3元计费。从每次运费中扣除。（注：第一天的柴油由乙方加）

　　第四条运输质量和安全

　　甲方保证运输道路、取土石方装卸土石方的畅通，负责协调交警、公路管理等执法部门的道路执法，但不承担由于乙方司机交通违章而造成的人身与财产损失。乙方必须按照甲方指定的工作进度、作业时间、工作面、运输起止地和运输数量完成土石方运输任务。乙方在履行合同过程中，必须确保运输安全。如在运输过程中发生各类人身、财产安全事故，均由乙方负责。

　　第五条运输管理

　　1、乙方运输车辆必须服从甲方的统一管理、调度和指挥，严格遵守施工现场交通规则。积极维护施工现场交通秩序，保证施工现场道路的畅通和运输安全，不得乱停、乱靠、乱装、乱卸，不得争道抢行，不得超速超载。

　　2、乙方应当按时、保质、保量完成土石方运输任务。

　　3、乙方的食宿和车辆停放场地由甲方负责，食宿费用自理，车辆停放场地免费。

　　第六条违约责任

　　1、本合同生效后，除法律规定解除事由或本合同约定解除事项以外，任何一方不得擅自提前解除合同或终止本合同义务的履行。

　　2、乙方车辆进场后，甲方必须在三天内安排开工，如拖延工期，甲方按每台车1000元／天赔偿损失。如因不可抗力因素影响正常运输而造成停工，甲方不属违约，如因甲方原因造成乙方误工，乙方不属违约并且甲方应按每台车1000元／天标准补偿乙方的损失。

　　3、合同双方均不得采用虚假记录、虚假计量或其他方法在运输数量上弄虚作假。否则，除虚假部分的运输数量不得作为运费计算依据外，还须按虚假部分运输数量的'运费的拾倍计，违约方应予承担的违约金。

　　4、甲方应按照本合同的第三条约定及时支付乙方运费，如未能按时支付运输款，则按每天未付款计算1％的利息。

　　5、乙方运输车辆应按照甲方的要求，在指定时间内进入施工现场，开展运输作业，不得延误。否则，甲方有权单方通知乙方提前解除本合同。

　　6、合同期限届满，甲方结算并支付清乙方的运输款项后，乙方的运输车辆应按照甲方的要求，在指定时间内撤出施工现场，不得延误。

　　7、乙方对自己提供的运输车辆应当具有合法的所有权，并已依照国家法律政策规定购齐有关车辆保险。否则，甲方有权单方通知乙方提前解除本合同。

　　8、乙方运输车辆需服从甲方的统一分配、管理、调度和指挥。

　　9、乙方运输车辆必须按照甲方的指令要求，定点装卸、不得乱装、乱卸。否则，甲方有权对乙方非定点装载部分的运输量不予结算，从乙方运输台帐中剔除。如属非定点卸载的，还须由乙方负责将非定点卸载部分的石方进行清理，装运至指定地点卸载。

　　10、合同履行过程中，乙方的个别车辆如发生三车次以上（含三车次）非定点装载违约行为的，甲方有权通知乙方，对违章个别车辆给予5000元的罚款。

　　11、乙方必须唯足够车辆用于本合同土方运输任务，不得另作其他用途。

　　12、不论任何原因，双方中止合同，甲方都必须将余下工程款一次性付清给乙方离场。

　　第七条争议的解决

　　本合同在履行中如发生争议，双方应及时协商解决，协商不成的，任何一方均有权将合同争议向双方所在地人民法院提起诉讼，通过法定程序解决。

　　第八条其他约定

　　1、本合同未尽事宜，经双方协商达成一致后，可另行签订书面补充协议。

　　2、本合同经合同双方或其签约代表签署后生效。一式两份，由合同双方各执一份。

　　甲方：乙方：

　　年月日年月日

土石方运输合同10

　　甲方：_______

　　乙方：_______

　　甲乙双方根据《中华人民共和国合同法》相关居间服务条款的规定，甲方与乙方协商一致并签订本居间合同。甲方承诺负责全部的法律、经济和安全责任。乙方不在甲方报销任何费用，甲方愿意按双方商定的结果支付给乙方工程咨询联系服务费，郑重作出以下付款保证：

　　1、乙方联系到河南省商丘应天公园人工湖土地方运输工程，甲方愿意承包。

　　2居间费用：乙方前期投入了大量的人力、财力、促成甲方与商丘应天公园土方运输总承包人母涛达成的土方运输正式合同。甲方自愿付给乙方居间费用，运距10-25公里，需车100辆左右，其居间费用，不论运输距离多远，每车居间费用7元人民币。

　　3、无论合同名称或工地负责人发生变化，甲方付给乙方居间费用都要如约履行。

　　4、如在本合同工程量外，甲方与发包方增加的.工程量，甲方应许按原定价格付给乙方居间费用。

　　5、付款方式：乙方居间费用在甲方与发包方结算时同步结清。

　　6、违约责任：如甲方到期不及时付款，乙方可申请应天公园土方运输总承包人母涛代扣居间费，每拖延一天，甲方要支付乙方居间费总款2%的滞纳金。如发生违约纠纷，甲方的签约方不能协调时，可提交当地法院仲裁。

　　7、未尽事宜，双方协议补充：

　　8、本合同一式2份，甲方、乙方各执一份。双方签字盖章、发包方工程款到帐生效。

　　甲方签字：_______

　　乙方签字：_______

　　_______年_______月_______日

土石方运输合同11

　　托运方（甲方）：________________

　　承运方（乙方）：________________

　　合同双方在*等、自愿和协商一致的基础上，就某某高速公路建设工程项目某某标段土方运输作业事宜，达成如下协议：

　　第一条运输任务

　　由乙方负责某某高速公路建设工程项目某某标段土方运输作业任务，乙方承担的运输量按合同履行过程中的实际运输数量计算。

　　甲方将根据工程项目所确定的作业时间、作业地点、工作面、工程进度和运输数量的要求，对乙方运输任务进行统一分配、管理、调度和指挥，乙方必须服从。

　　第二条合同期限

　　自________年____月____日起至________年____月____日止。

　　第三条运输起止地

　　起始地：____________。到达地：____________。

　　第四条运输车辆

　　乙方提供自卸式工程运输车辆：________辆，车辆牌号：________，行驶证号：________，载重量：________吨。车辆需配备防尘、防抛洒装置。

　　第五条运费结算

　　运费按________元/吨*公里计算。

　　因本合同土方运输所产生的税、费，由乙方承担。甲方支付的运费，乙方应出具运输费发票。

　　按月结算。于每月五日前对上一月运费进行结算支付。

　　第六条运输质量和安全

　　乙方必须按照甲方指定的工作进度、作业时间、工作面、运输起止地和运输数量完成各项运输任务。

　　乙方在履行合同过程中，必须确保运输安全。如发生各类人身、财产安全事故，均由乙方负责。

　　第七条燃油供应

　　乙方运输车辆所需燃油按照国家定价由甲方提供，燃油费由乙方承担，由甲方从乙方运费中扣留支付。

　　第八条合同保证金

　　为保证本合同的顺利履行，乙方应于本合同生效后三个工作日内，向甲方交纳保证金________万元人民币（￥：________元）。上述保证金收取后由甲方出具保证金收据。

　　合同期限届满后，上述保证金由甲方予以返还（从中应予扣留支付的违约金和其他费用除外）。

　　第九条运输管理

　　1、乙方运输车辆必须服从甲方的统一管理、调度和指挥，严格遵守施工现场交通规则，积极维护施工现场交通秩序，保证施工现场道路的畅通和运输安全，不得乱停、乱靠、乱装、乱卸，不得争道抢行，不得超速超载。运输过程中，运输车辆不得对周边造成扬尘污染、路面污染和噪声污染。

　　2、乙方应当按时、保质、保量完成各项运输任务。

　　3、乙方的食宿和车辆停放场地由乙方负责，费用自理。

　　4、乙方运输的土方在经过甲方指定地磅的计量后，计入乙方日常运输台账。日常运输台账由甲、乙双方指定经办人员共同签字确认。上述台账的运输数量和运输里程记录为甲、乙双方日后运费结算的基准和依据。

　　5、乙方运输车辆的运输作业时间由甲方统一安排，建立按时作业制度，不得迟到、早退。因车辆检修或其他特殊原因确需暂停运输作业的，应提前一日向甲方提出书面申请，经甲方批准后方可暂停运输作业。

　　第十条违约责任

　　1、本合同生效后，除法律规定解除事由或本合同约定解除事项以外，任何一方不得擅自提前解除本合同或终止本合同义务的履行。否则，守约方可以要求对方继续履行本合同。并且，甲方擅自提前解除本合同或终止合同义务的履行的，须返还乙方合同保证金；乙方擅自提前解除本合同或终止合同义务的履行的，已交合同保证金将不予返回。

　　2、合同双方均不得采用虚假记录、虚假计量或其他方法在运输数量上弄虚作假。否则，除虚假部分的运输数量不得作为运费计算依据外，还须按虚假部分运输数量的运费的拾倍计算违约方应予承担的违约金。

　　3、甲方应按照本合同约定及时支付乙方运费。否则，除及时支付乙方运费外，还须按银行同期贷款利率标准向乙方支付未结算部分运费的利息。利息计算时间自甲方违约付款之日起至欠款实际支付清结之日止。

　　4、乙方运输车辆应按照甲方的要求，在指定时间内进入施工现场，开展运输作业，不得延误。否则，甲方有权单方通知乙方提前解除本合同，乙方所交合同保证金不得要求返还。

　　5、合同期限届满后，乙方的运输车辆应按照甲方的要求，在指定时间内撤出施工现场，不得延误。否则，乙方所交合同保证金不得要求返还。

　　6、乙方对自己提供的运输车辆应当具有合法的所有权，车辆已取得国家道路营运和土方施工的`许可权，并已依照国家法律政策规定购齐有关车辆保险。否则，甲方有权单方通知乙方提前解除本合同，乙方所交合同保证金不得要求返还。

　　7、乙方运输车辆不服从甲方的统一分配、管理、调度和指挥，妨碍施工现场交通运输秩序的，按每查处一次处以违约金________元人民币（￥：________元）的标准，由甲方从乙方的运费或合同保证金中扣留支付。

　　8、乙方运输车辆必须按照甲方的指令要求，定点装卸，不得乱装、乱卸。否

　　则，甲方有权对乙方非定点装载部分的运输量不予结算，从乙方运输台账中剔除；如属非定点卸载的，还须由乙方负责将非定点卸载部分的土方进行清理，装运至指定地点卸载。

　　合同履行过程中，乙方如发生三车次以上（含三车次）非定点装载违约行为的，甲方有权单方通知乙方提前解除本合同，乙方所交合同保证金不得要求返还。

　　乙方每发生非定点装载一次，除承担上述违约责任以外，甲方还有权按________元/车次的标准对乙方处以违约金。该违约金可从乙方的运费或合同保证金中扣留支付。

　　9、甲方按照本合同第七条规定提供给乙方的燃油，乙方必须保证用于本合同土方运输任务，不得另作其他用途。否则，甲方有权终止对乙方的燃油供应。

　　10、乙方运输车辆非经甲方批准，擅自停止运输作业时间累计达____个小时以上（含____小时）的，甲方有权单方通知乙方提前解除本合同，未结算部分运费将不再结算支付，乙方所交合同保证金不得要求返还。

　　11、乙方运输车辆在运输作业中造成周边环境扬尘污染、路面污染或噪声污染，被有关部门处以行政罚款的，由乙方承担。如因此给甲方造成损失的，甲方有权向乙方追偿，追偿时可从乙方的运费或合同保证金中扣留支付。

　　第十一条争议的解决

　　本合同在履行中如发生争议，双方应及时协商解决。协商不成的，任何一方均有权将合同争议向甲方住所地人民法院提起诉讼，通过法定程序解决。

　　第十二条其他约定

　　1、本合同未尽事宜，经双方协商达成一致后，可另行签订书面补充协议。

　　2、本合同经合同双方或其签约代表签署后生效。一式两份，由合同双方各执一份。

　　托运方（签字）：____________ 承运方（签字）：____________

　　签约代表：____________ 签约代表：____________

　　住所：________________ 住所：____________

　　签约日期：________年____月____日 签约日期：________年____月____

土石方运输合同12

　　发包方(甲方)：负责人： 身份证号：

　　承包方(乙方 )： 身份证号： 身份证号:

　　经甲乙双方充分协商，就乙方承包甲方土石方工程运输事宜，自愿达成如下协议：

　　一、乙方承包的土石方运输工程位于萨拉齐北部大山里，主要是由甲方指定工作地点，由乙方负责运输土石方。

　　二、甲方以乙方应完成的工程土方量为结算工程款依据，具体为每车17至18立方(虚方)，折合吨位为26至28吨，折合现金110元。在施工期间甲方随时检查指导，如出现一切问题，乙方不承担责任。

　　三、乙方的'工程机械进入施工现场后，如因机械导致的人员伤害事故，均由乙方承担，甲方概不负责。

　　四、付款方式：运输工程款按月结算，每月底结账，先结90%，其余10%三个月后一次性结清，具体付款为每月结清帐务后的第二个月10号前必须以现金付清，否则由甲方承担违约责任。

　　五、结算方式以现金结算，以乙方给甲方所打的收款收据为准。

　　六、特别约定：

　　1、乙方在甲方的指定地点负责运输，运输距离从运输始发地到目的地不得超过1.5公里，否则超过距离产生的所有费用由甲方承担。

　　2、乙方到达工作地点后由甲方为乙方无偿提供住宿，水电等生活必须条件。

　　3、乙方到达工作地点后，可向甲方提前预支部分工程款作为乙方所有人员的生活费用，该部分预支款将来由甲方从乙方的工程款中作相应扣除。

　　4、乙方工作期间车辆所需燃油由甲方提供，待工程款结算后由甲方从乙方的工程款中作相应扣除。

　　5、乙方所挖土石块标准暂定为40-70厘米(误差10-15厘米)，超过标准的由甲方负责破碎，产生的费用由甲方承担。

　　七、违约责任：甲方若到期拖欠不给工程款，由乙方凭借此合同要求甲方双倍支付未付款，还需每日承担按工程未付总价款3%计息的违约金。

　　八、双方未尽事宜协商解决，若发生争议，任何一方都可向鄂尔多斯仲裁委员会提起仲裁。

　　九、本合同一式两份，甲、乙双方各执一份。本合同自甲乙双方签章捺印后生效。

　　甲方(公章)：_________ 乙方(公章)：_________

　　法定代表人(签字)：_________ 法定代表人(签字)：_________

　　_________年____月____日 _________年____月____日

土石方运输合同13

　　甲方：

　　乙方：

　　居间人：

　　一、根据应天公园人工湖土方运输合同的成立，其过程中居间人付出了很多的人力、财力，其应该所得的居间费用的支付方法和甲、乙双方所签定的应天公园土方运输合同同步进行。

　　二、居间人的`居间费用的提取方法，每天乙方或乙方所指定人员和居间方或居间方所指定人员同时到甲方财务办公室领取，如有一方没有到位，此工程款暂停发放，等乙方和居间人员同时到位时方可发放。

　　三、甲乙双方如人员变化，合同变化等，不论发生什么变化，只要应天公园土方运输项目未停，其居间费用不得变化。

　　甲方：

　　乙方：

　　居间人：

　　年 月 日

土石方运输合同14

　　甲方：身份证：（以下简称甲方）

　　乙方：身份证：（车队以下简称乙方）

　　经甲乙双方友好协商达成如下协议：

　　甲方保证施工中道路、取土、装车、卸土的畅通。

　　乙方负责运输：

　　运输地：

　　要求乙方车辆： 部 （**、东风王*头、斯太尔）；车箱长5.3米、车箱宽2.3米、车箱高1.4米

　　运距：

　　公里 运费： 元/

　　结算方式：

　　按车次结算，24小时结算一次（以现金方式结算）

　　此协议双方认同，在约定时间内于年月日乙方将施工车辆安排到现畅

　　甲方负责联系住宿地方，乙方车队自己交房租。

　　甲方安排乙方工程项目收取合理的.管理费：工程总费用的 %

　　违约罚金：

　　乙方车队按约定到达后甲方如无工程安排，违约方应付给乙方违约金每车500元/天。乙方车队没按约定到达工地并施工，违约方应付给甲方违约金500元/天。

　　此协议一式二份双方签定后具同等法律效力。

　　甲方：乙方：

　　代表人：代表人：

　　年 月 日

土石方运输合同15

　　篇一：土石方运输合同范本

　　托运方（甲方）： 承运方（乙方）：

　　根据《中华人民共和国合同法》和相关法律法规，为明确双方在工程中的权利、义务和责任。确保工程任务的全面完成，在自愿、*等、互利的原则下，经甲、乙双方协商同意，签定本合同。

　　第一条：工程概况

　　（一）工程名称：

　　（二）工程地点：

　　（三）工程总量：

　　（四）合同期限：年月 日起至年月 日。

　　第二条 工程施工内容

　　（二）工程运距：

　　（三）装卸地点： 上料点，卸料点 。

　　（四）运输方式：装料，运料（不含炸药爆破）。

　　（五）机械车辆：车辆数： 。

　　（六）计算方式：按车计算。

　　（七）甲方指派统计结算员： 。

　　（八）统计结算以双方现场人员签字的票据为结算依据。

　　第三条：工程价款结算与拨付办法

　　（一）合同单价：

　　清运价按每车 元人民币计。

　　以上价格均为税后净价，乙方不负责税费和开具发票。

　　（二）运费结算办法及支付方式：

　　1、运费结算办法：以现场甲、乙双方统计结算员签字的单据为准。每二十四小时结账一次，结账日下午三点前结算支付前两日的所有完成工作量的.工程款，结款率为100%。

　　2

　　（三）本合同双方约定付款方式不受双休日、法定节假日等因素限制。

　　第四条 双方责任

　　（一） 甲方责任

　　1、乙方车辆进入甲方施工现场后，甲方负责在贰小时内安排乙方车辆投入正常运行。甲方给乙方实际到场的每辆工程车 元人民币调车费，在工程结束后甲方在工程款内扣回。工程车需加油时，乙方通知甲方安排加油车现场加油，每次结算时甲方扣除乙方之前所欠油款。

　　2、甲方负责办理乙方人员、车辆进场必备的手续及乙方施工的一切证件，确保乙方设备进场后能够正常运输及运转。

　　3、甲方保证乙方在运输过程中不受干扰。凡由甲方安排装运的所有物品，如因超载原因，导致环保、交警、交通、城管、卫生等**部门查扣，造成扣车停运，产生的罚款及损失，由甲方承担。

　　4、在运输过程中，运输设备及人员遭到社会闲杂人员的骚扰而造成的人员伤亡及运输车辆和机械设备的损坏，甲方应按照实际治疗费及维修费用给予实价赔偿，同时，由此造成的人员误工损失予以赔偿。

　　5、甲方因拖欠乙方工程款，乙方有权暂时停工，因此造成乙方的所有经济损失全部由甲方承担。

　　6、甲方负责料场至公路间硬土路面的日常维修和维护。

　　7、工程如遇变更，甲方应与三天前以书面形式通知乙方并签订补充合同或另行办理施工签证。

　　8、甲方在乙方车辆入场前一日必须把施工现场整理完毕，包括运输道路，装车现场，保证道路行驶畅通，如运输工作不能畅通，造成的一切损失由甲方承担。

　　9元人民币赔偿乙方；如工作不能正常进行，导致合同终止时，甲方按每天每车叁仟元赔偿乙方并承担由此所产生的一切经济损失。

　　10、甲方负责安排乙方驾驶员的住宿。

　　（二） 乙方责任

　　1. 本合同签定后，乙方确保在 日内将该工程所需车辆驶入甲方指定位置（上料点： ）

　　2. 乙方运输车辆必须服从甲方在该合同有效期内合理的管理、调度和指挥，严格遵守施工现场交通规则。

　　3. 乙方驾驶员和工作人员因自身原因造成的安全责任事故（经济和法律责任）由乙方或责任人自行负责，与甲方无关，甲方不承担任何责任。

　　4. 乙方在合同期内，在甲方无过错情况下，不停工、不旷工、不无故刁难，确保运行正常，确保工期顺利进行，如出现上述情况，甲方将给予乙方每天（24小时）每辆运输车 元/辆罚款。因台风、暴雨等自然灾害等不可抗拒因素除外。

　　5. 乙方不得私自转卖所运输的物品如发现乙方私自转卖，则给予乙方每车贰仟元罚款，并追加给甲方造成的经济损失。

　　6. 乙方在合同期确保一切安全，加强驾驶人员及工作人员的管理，杜绝打架、斗殴、酗酒滋事，酒后驾驶，无证驾驶等现象的发生，如发现一次将给予 元罚款。所造成的后果及损失和责任，必须由乙方及当事人承担。

　　8. 在合同履行期间，乙方不得与总承包方或同一工地其他施工单位私自联系，如有事须与甲方现场工作人员联系，由甲方现场工作人员与总承包方协商，如乙方违约，甲方将对乙方 元罚款，给甲方造成的经济损失，由乙方全部赔偿。

　　9. 乙方必须按照甲方指定的工程进度、作业时间、作业面、运输装卸地点、路线等完成各项装运任务。乙方在履行合同过程中，必须确保运输安全，如果发生各类人身、财产安全事故，均由乙方负责承担。

　　10.乙方所有人员在当地要遵纪守法，如有违法，甲方不负任何责任。

　　第五条 违约责任

　　（一）因不可抗力造成合同不能履行，双方互不承担违约责任。

　　第六条 合同纠纷

　　因履行本合同发生的一切争议，由当事人双方协商或调解解决，协商或调解不成，依法向工程所在地法院起诉。

　　第七条 附则

　　（一）本合同自双方签字盖章后生效，合同履行完毕后自行失效。

　　（二）本合同如有未尽事宜，双方可以根据具体议定附加条款，以便共同遵守。

　　（三）本合同一式贰份，甲乙双方各执壹份。

　　第八条 附加条款

　　（一）乙方根据工程量和工程运距结合现场实际情况自行调配运输车。

　　（二）工程总车量：以实际情况每天运输推算，须满负荷运输。以实际运输量为准。

　　甲方： 乙方：

　　法定代表人： 法定代表人：

　　委托代理人： 委托代理人：

　　身份证号： 身份证号：

　　电话： 电话：

　　年 月 日 年 月 日