转让购房合同
随着时间的推移,合同的使用频率呈上升趋势,正常情况下,签订合同必须经过规定的方式。拟定合同的注意事项有许多,你确定会写吗?以下是小编帮大家整理的转让购房合同,欢迎大家分享。
甲方:
身份证号码:
乙方:
身份证号码:
经甲乙双方协商一致同意,就单位团购楼房指标转让自愿达成以下协议:
1、甲方将在通山县住房和城乡建设局获得单位团购楼房集资筹建住宅楼房指标一套(三室两厅),自愿转让乙方。
2、乙方应付给甲方指标转让费贰万元整及房款首付伍万元整,乙方合计应付款柒万元整。
3、甲方与所在住房和城乡建设局获得单位团购签订集资建楼合同后,按照合同规定的楼房价款由乙方筹资建楼房,乙方将筹建的建楼款及时交给上述单位,甲方申明在此楼房建设中不投入任何费用。
4、此房所在的具体单元及楼层需等单位政策而定。
5、甲方将此房指标转让给乙方后,楼房的所有权和使用权都属于乙方,如遇楼价上升,甲方不能反悔索要回此房,违者除归还乙方所付的所有款项。如遇住房和城乡建设局政策变动,此楼房无法建设时,甲方将乙方所付的'转让费一次性退还乙方后不属违约。
6、楼房建成交付使用办理房屋所有权证时,甲方协助
乙方提供相关资料,办理产权发证手续。办理手续时的所有费用由乙方承担(过户费除外)。
7、如果乙方没有按时交房款,甲方贰万元不退还给乙方,甲方不承担任何责任。
8、本协议一式两份,甲、乙双方各执一份,协议经甲乙双方签字后生效。
甲方签字:
乙方签字:
年 月 日
甲方(出售方): 身份证号码:
乙方(购买方): 身份证号码:
甲、乙双方在*等自愿、互惠互利友好协商的基础上达成如下协议,供双方共同遵守:
一、甲方自愿将其所在单位职工团购的房屋指标转让给乙方,由乙方以甲方名义购买该住房一套(包括地下停车位)。
二、该住房项目位于,具**置以团购房合同为准。
三、该住房价格、面积以团购合同为准。
四、该住房的楼层及位置按甲方单位最终分配方案确定。
五、该住房的.购房款和税费及所有相关费用全部由乙方承担支付,该住房的一切权利亦归乙方所有。甲方在收取指标转让费后,对该住房不再享有任何权利。同时,甲方仅为出售指标,对团购房产生的风险与责任均无责任,由乙方自行承担。
六、该住房的购房款和税费及相关费用由乙方以甲方的名义直接支付给收款单位,或由乙方通过甲方支付收款单位,或以其他方式支付,但无论以何种方式支付,甲方都只是名义上的付款人,实际付款人为乙方。因团购该住房而开具的收据、发票、合同及其他书面材料甲方均应交付乙方保管。
七、甲方应在接到有关该团购房款和税费及相关费用的缴纳通知之日起二日内,及时将缴纳的时间、金额与地点等有关事项通知乙方,以便乙方按时交纳,若因甲方的疏忽而未能及时通知,由甲方承担责任。若甲方及时通知后,乙方未及时交
纳,所造成的后果由乙方承担。
八、甲方协助办理相关房产证件时,户主名字应办理为乙方。
九、通过协商,乙方自愿向甲方支付团购指标转让费人民币: (¥ 元)。同时乙方应向甲方支付团购首付款人民币: (¥元),以上两项合计人民币: (¥ 元)。
十、乙方应在 年 月 日前向甲方支付指标转让费。如乙方不能按时支付甲方指标转让费,按未支付金额逾期以每天万分之三向甲方支付违约金。
十一、因开发商或甲方单位原因,导致与开发商的团购合同内容变更,甲方不承担责任,且本转让合同不能解除。
十二、甲乙双方不得擅自解除本合同,否则违约方向守约方支付违约金: 壹拾陆万伍仟元整 (¥165000.00元)。
十三、本合同未尽事宜,由甲、乙双方友好协商,签订补充协议予以解决,或按国家有关规定处理。
十四、本合同一式二份,甲、乙双方各执一份,具有同等的法律效力。
十五、以上合同内容是甲方、乙方真实意思的表示,从签订之日起生效。
甲 方(签字认可): 联系电话:
乙 方(签字认可): 联系电话:
现场证明人: 联系电话:
年 月 日
——转让购房合同菁选
转让购房合同
在人民愈发重视法律的社会中,合同出现的次数越来越多,签订合同能*衡双方当事人的*等地位。相信大家又在为写合同犯愁了吧,以下是小编精心整理的转让购房合同,希望对大家有所帮助。
甲方:(卖方)xxxxxxxxxxxxxxxxxx
身份证号码:xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
乙方:(买方)xxxxxxxxxxxxxxxxxx
身份证号码:xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
根据《中华人民共和国合同法》以及其它有关法律法规之规定,甲、乙双方在*等、自愿的基础上,经充分协商,一致同意,就买卖房屋达成以下条件:
一、买卖房屋基本情况
1、房屋坐落:xxxxxxx市xxxxxxx省(区)xxxxxxx街道xxxxxxx小区xxxxxxx栋xxxxxxx单元xxxxxxx号。
2、房屋结构:xxxxxxxxxxxxxx结构。
3、房屋面积:共计xxxxxxx*方米。
4、房产证号:xxxxxxxxxxxxxx。
二、房屋总售价:大写人民币xxxxxxxxxxxxxx元(小写xxxxxxxxx元)。
三、付款方式及期限
本合同签定之日,乙方第一次付给甲方购房定金人民币xxxxxxxxxxxxxx元整(xxxxxxx元);
第二次付款:在xx年x月x日前,乙方将购房款人民币xxxxxxxxxxxx元整(xxxxxxx元)付给甲方。
第三次付款:在办理乙方名下的'相关手续后,乙方再将购房款人民币xxxxxxxxxxxxx元整(xxxxxxx元)付清给甲方。
四、甲乙双方责任
1、甲方保证本房屋在合同签完产权清晰无异议,绝无买卖、抵押、典当等与他人纠纷之事,否则产生一切后果由甲方承担法律责任和经济损损失。
2、甲方在本合同签定收购房款后,不得因市场涨价或政策原因等为理由,收回或反悔不出售此房屋,如甲方违约,应赔偿双倍已付的购房款给乙方;乙方在本合同签定后若中途违约,甲方有权没收乙方已付的购房款。
五、双方约定其他事项
1、本合同若有未尽事宜,双方可另行补充合同,补充合同与合同书具有同等法律效力。
2、本合同书自双方签定合同之日生效。
3、本合同一式二份,甲乙双方各执一份。
甲方:xxxxxxxxxxxxxxxxxx
身份证:xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
乙方:xxxxxxxxxxxxxxxxxx
身份证:xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
xx年x月x日
转让方(简称甲方):受让方(简称乙方): 身份证号: 身份证号:
电话号码: 电话号码:
甲乙双方就房屋指标转让相关事项进行充分协商,在依法、*等、自愿原则下签订本合同。
一、甲方将其单位(某某单位)准备修建集资房中属于甲方的房屋指标转让给乙方。房屋价格暂定为均价 元每*米,面积暂定*米,住房具**臵及房号等信息以甲方所在单位确定范围为准,甲方应将其所在单位确定的购房信息、选房范围及时告知乙方,由乙方在该范围内选择甲方有权选择的房屋。
二、甲方应当保证乙方购买甲方所转让的房屋无争议。该房屋建设所需的所有资金(以甲方所在单位确定的金额为准)由乙方承担。每期缴款甲方应及时通知乙方,乙方应在甲方单位规定时间内将相应资金存入甲方单位指定的'银行账户(收款账号:,收款单位: ,收款人开户银行: ,款项用途: 交购房款)。账户如有改动或需现金交款,以甲方通知的账户为准或一次性现金交付甲方。乙方存款后及时将存款凭证交甲方,甲方向单位开具收据后交乙方保管;如果是乙方一次性现金交款给甲方或转账给甲方,甲方收款后打收据给乙方,待甲方向单
位开具收据后交乙方保管。另签订的认购合同书、签订购房合同等所有相关购房手续,所取得的票据及合同均由乙方保管。如甲方单位有关部门需要这些手续,乙方应及时将这些手续交给甲方,甲方办完后及时将这些手续交还乙方。
三、甲方应当保证其转让给乙方的房屋能够将产权证办至乙方名下。
四、甲方为乙方先代付第一笔定金(¥ ),缴款凭证先由甲方保管,等签订合同当日乙方支付甲方贰万元,同时甲方将缴款凭证及单位收据交由乙方保管。
五、乙方支付甲方房屋指标转让费人民币 (¥ ),乙方在本合同签订当日将房屋指标转让费中的人民币(¥ )交付甲方,余下的人民币( )于某某单位补贴 元钱到位时交于甲方(因甲方未在某某单位集资建房,因享受 元补贴,此款项归属于甲方),甲方在分别收到上述款项后分别打收据给乙方。
六、若因不可抗力、政策变动、单位及开发商因素导致房屋停建而使购房指标取消,则甲方应在一周内退回乙方购房指标转让费。
七、房屋建成交付甲方后甲方应及时将房屋钥匙全部交乙方由乙方居住,甲方不得妨碍乙方居住。乙方必须遵守甲方所在单位针对该小区制定的各项管理规定及该小区自身的各项制度。
八、房屋能办理产权转移手续时,甲方立即将该房屋产权转移给乙方,乙方应给予必要配合,办理产权转移所产生的一切费用由乙方负责。产权转移成功时乙方将本合同约定的甲方交给乙方的所有收据
退还给甲方。具备过户条件,甲方违反约定不转让,或者不配合乙方过户,退还乙方修建该房屋交付的所有资金。乙方违反约定不受让的,或者交纳购房款不足的,甲方有权不将该房屋产权转移给乙方。
九、本合同一式两份,甲乙双方各执一份,合同自双方签字之日起生效,甲乙双方应遵守并认真履行本合同约定,履约过程中发生纠纷甲乙双方协商解决,协商不成可向人民法院提起诉讼。
甲方签字(捺印): 乙方签字(捺印): 签订时间: 签订时间:
甲方(转让方)
性别
年龄 岁
民族
文化
身份证号码
电话
住址
乙方(受让方)
性别
年龄 岁
民族 ,
文化
身份证号码
电话
住址
鉴于:
1、甲方享有___房地产开发有限责任公司开发的__项目一套商品房的购买权,并已交纳部分购房款(订金)
2、甲方决定将购买该套商品房的权利转让给乙方,乙方愿意受让购买该套商品房的权利。
为了明确甲乙双方的权利义务关系,甲乙双方就乙方受让甲方购买该套商品房权利的有关事宜,经*等协商达成一致意见,根据我国合同法及相关法律法规的规定,特签订本协议。
一、甲方将其购买该套商品房的权利转让给乙方,甲乙双方均同意乙方以甲方名义或以乙方自已的名义购买该套商品房。
二、该套商品房购房权利转让费为 万 仟 佰 拾 元整(¥ 元),该款项包含甲方已支付的购房款、订金、定金、利息、可得利益等。该转让费于本协议签订后 日内一次性支付给甲方,甲方收到该转让费后,应向乙方出具《收据》。
三、甲方收到乙方的转让费后,甲方就购买该套商品房所享有的相关权利全部归乙方享有。
四、本协议签订后,甲方应主动到公司办理该套商品房买方主体变更的相关备案手续,《商品房买卖合同》由乙方直接与房开公司签订。
五、因种种原因,如果房开公司只同意以甲方名义签订《商品房买卖合同》并***购房手续的,则以甲方名义签订《商品房买卖合同》并办理购房的`各种手续,甲方应予以配合。所发生的所有费用(包括购房款及相关税费等)全部由乙方承担,房屋产权归乙方所有,乙方享有房屋完整的占有、使用、收益和处分的权利,甲方无权处分该套商品房。
六、若以甲方名义购买该套商品房的,甲方不得将该套商品房转卖、赠与、抵押或出租,否则,甲方应赔偿乙方的全部损失,并应向乙方承担壹拾万元违约金。当房屋可以办理过户手续时,甲方均无条件配合过户。若甲方故意不配合办理相关手续的,甲方应向乙方承担伍万元违约金,并赔偿乙方的全部损失。
七、本协议签订后,甲乙双方均不得返悔。若乙方返悔,则乙方所交转让费不予返还若甲方返悔,则甲方应双倍返还乙方所付转让费,并应按房屋评估价赔偿乙方的全部损失。
八、甲方应根据乙方的要求积极配合办理购房、验收、过户等相关手续,甲方因此而发生的误工费、交通费等由乙方承担。
九、本协议所称“全部损失”,包括预期利益损失和律师费。
十、其他
1、未尽事宜,由甲乙双方另行协商解决。
2、本协议一式四份,甲乙双方各执两份。
3、本协议自甲乙双方签字之日起生效。
甲方:
乙方:
签订地点:__省__市
签订日期:__年__月__日
甲方:__________________
乙方:__________________
经甲乙双方共同协商,甲方自愿将所属自已的一幢房屋出售给乙方,现就相关事宜说明如下:
一、房屋坐落情况及边界
1、本协议所指的房屋为______市______区______镇______村______组小地名______所拥有的住房(______结构、______列______间)。
2、房屋边界:东至__________________;南至__________________;西至__________________;北至__________________。
二、房屋价格及付款方式
1、房屋出售价格为人民币______元整($______元)
2、乙方在签订协议时一次性向甲方付清款项。
三、双方的`权利及义务
1、从本合同生效之日起,乙方即拥有该房屋及地基的所有权,此后与该房屋有关的事宜皆与甲方无关。
2、房屋出售后,甲方应尽的义务及应享有的权利全部转让给乙方,因房屋拆迁及其它原因产生的风险及利益概由乙方负责或享有。
四、其他事宜
此协议一式二份,甲乙双方各执一份,从甲乙双方签字之日起生效。
甲方(签字)__________________
乙方(签字)__________________
20__年__月___日
出卖方(甲方):
买受方(乙方):
第一条房屋的基本情况:出卖方房屋(以下简称该房屋)坐落于;位于第__层,共__(套)(间),房屋结构为_______,建筑面积_______*方米。
第二条价格:该房屋售价总金额为人民币__________元整。
第三条付款方式:分两次付清,乙方于____年____月_____日向甲方付______元,剩余_______元于____年____月_____日付清。
第四条交付期限:出卖方应于本合同生效后,将该房屋付给买受方。
第五条关于产权登记的约定:在买受方实际接收该房屋之日起,出卖方协助买受方在房地产产权登记机关规定的期限内向房地产产权登记机关办理权属登记手续。
第六条出卖方保证在交易时该房屋没有产权纠纷,有关按揭、抵押债务、税项及租金等,出卖方均在交易前办妥。交易后如有上述未清事项,由出卖方承担全部责任。
第七条本合同未尽事项,由甲、乙双方另行议定,并签订补充协议。
第八条本合同中未规定的`事项,均遵照中华人民共和国和有关法律、法规和政策执行。
第九条本合同在履行中发生争议,由甲、乙双方协商解决。协商不成时,甲、乙双方同意由临汾仲裁委员会仲裁。
第十条本合同(经甲、乙双方签字)之日起生效。本合同一式两份,甲、乙双方各执一份。
出卖方(甲方):买受方(乙方):
____年____月_____日____年____月_____日
单位团购房屋指标转让合同
甲方(出售方): 身份证号码:
乙方(购买方): 身份证号码:
甲、乙双方在*等自愿、互惠互利友好协商的基础上达成如下协议,供双方共同遵守:
一、甲方自愿将其所在单位职工团购的房屋指标转让给乙方,由乙方以甲方名义购买该住房一套(包括地下停车位)。
二、该住房项目位于,具**置以团购房合同为准。
三、该住房价格、面积以团购合同为准。
四、该住房的楼层及位置按甲方单位最终分配方案确定。
五、该住房的购房款和税费及所有相关费用全部由乙方承担支付,该住房的一切权利亦归乙方所有。甲方在收取指标转让费后,对该住房不再享有任何权利。同时,甲方仅为出售指标,对团购房产生的风险与责任均无责任,由乙方自行承担。
六、该住房的购房款和税费及相关费用由乙方以甲方的名义直接支付给收款单位,或由乙方通过甲方支付收款单位,或以其他方式支付,但无论以何种方式支付,甲方都只是名义上的.付款人,实际付款人为乙方。因团购该住房而开具的收据、发票、合同及其他书面材料甲方均应交付乙方保管。
七、甲方应在接到有关该团购房款和税费及相关费用的缴纳通知之日起二日内,及时将缴纳的时间、金额与地点等有关事项通知乙方,以便乙方按时交纳,若因甲方的疏忽而未能及时通知,由甲方承担责任。若甲方及时通知后,乙方未及时交
纳,所造成的后果由乙方承担。
八、甲方协助办理相关房产证件时,户主名字应办理为乙方。
九、通过协商,乙方自愿向甲方支付团购指标转让费人民币:(¥ 元)。同时乙方应向甲方支付团购首付款人民币: (¥元),以上两项合计人民币: (¥ 元)。
十、乙方应在 年 月 日前向甲方支付指标转让费。如乙方不能按时支付甲方指标转让费,按未支付金额逾期以每天万分之三向甲方支付违约金。
十一、因开发商或甲方单位原因,导致与开发商的团购合同内容变更,甲方不承担责任,且本转让合同不能解除。 十二、甲乙双方不得擅自解除本合同,否则违约方向守约方支付违约金: 壹拾陆万伍仟元整 (¥165000.00元)。 十三、本合同未尽事宜,由甲、乙双方友好协商,签订补充协议予以解决,或按国家有关规定处理。
十四、本合同一式二份,甲、乙双方各执一份,具有同等的法律效力。
十五、以上合同内容是甲方、乙方真实意思的表示,从签订之日起生效。
甲 方(签字认可): 联系电话:
乙 方(签字认可): 联系电话:
现场证明人: 联系电话:
年 月 日
卖方:(甲方),身份证号:xxxxxxxxxxxxx
买房:(乙方),身份证号:xxxxxxxxxxxxx
甲、乙双方在*等、自愿、协商一致的基础上,就乙方向甲方购买私有住房,达成如下协议:
第一条 甲方自愿将其房屋出售给乙方,乙方也已充分了解该房屋具体状况,并自愿买受该房屋。该房屋具体状况如下: 甲方所售房屋位于xx,房屋占地面积约为xx*方米,院子占地面积约为xx*方米,房屋为x楼,一楼为x个门面,2、3楼为套房,中间有楼梯间,房屋总面积约为xx*方米,一楼门面为框架结构,二、三楼住房为砖混凝结构,二、三楼房屋*面图见本合同附件;
第二条 房屋价格及其他费用: 甲、乙双方协商一致,甲方所售房屋总金额为人民币xx万元整(¥xx);
第三条 付款方式: 签订合同之日一次性付清;
第四条 特别约定:
1、因乙方所购房屋为农村集体土地上建筑。该房屋买卖过程中所发生的交易或过户需要本村村民委员会同意或有关部门审批的手续问题,甲方应当积极全力配合乙方一起解决妥善。若因此引发相应纠纷的,由甲方负责处理。
2、如乙方所购房屋以后可以办理房产证时,甲方应予以积极配合,但相关费用由乙方自行负担。
第五条 该房屋毁损、灭失的'风险自房屋正式交付之日起转移给乙方。
第六条 今后如房屋重建,甲方应承认乙方的住房面积。如国家征地,土地赔偿及住房面积赔偿均归乙方所有,甲方负责积极配合;
第七条 本合同签订之后,房价涨落,买卖双方不得反悔;
第八条 本合同未尽事宜,由甲、乙双方另行议定,并签订补充协议,补充协议与本合同具同等法律效力;
第九条 本合同自甲、乙双方签字之日起生效;
第十条 本合同附二、三楼*面图;
第十一条 本合同一式三份,甲方执一份、乙方执二份;
甲方(签印):xxxxxxx 住 址:xxxxx 联 系 电 话:xxxxx
乙 方(签印):xxxxxxxxxx 联 系 电 话:xxxxx
签订日期:xxx年xxx月xxx日
出卖方(甲方):
买受方(乙方):
第一条 房屋的基本情况。出卖方房屋(以下简称该房屋)坐落于 ;位于第xx层,共xx(套)(间),房屋结构为xxxxxxx,建筑面积xxxxxxx*方米。
第二条 价格。该房屋售价总金额为人民币xxxxxxxxxx元整。
第三条 付款方式。分两次付清,乙方于xx年x月x日向甲方付xxxxxx元,剩余xxxxxxx元于xx年x月x日付清。
第四条 交付期限。出卖方应于本合同生效后,将该房屋付给买受方。
第五条 关于产权登记的约定。在买受方实际接收该房屋之日起,出卖方协助买受方在房地产产权登记机关规定的期限内向房地产产权登记机关办理权属登记手续。
第六条 出卖方保证在交易时该房屋没有产权纠纷,有关按揭、抵押债务、税项及租金等,出卖方均在交易前办妥。交易后如有上述未清事项,由出卖方承担全部责任。
第七条 本合同未尽事项,由甲、乙双方另行议定,并签订补充协议。
第八条 本合同中未规定的'事项,均遵照中华人民共和国和有关法律、法规和政策执行。
第九条 本合同在履行中发生争议,由甲、乙双方协商解决。协商不成时,甲、乙双方同意由临汾仲裁委员会仲裁。
第十条 本合同(经甲、乙双方签字)之日起生效。本合同一式两份,甲、乙双方各执一份。
出卖方(甲方): 买受方(乙方):
xx年x月x日 xx年x月x日
甲方:身份证号码:
乙方:身份证号码:
经双方自愿、*等协商,就__团购房的认购权转让达成如下协议:
第一条:甲方自愿将___系统团购房的认购权转让给乙方,乙方已充分了该团购房的具体状况,并自愿买受该房认购权。该团购房具体状况如下:
1 、转让的团购房认购权(含地下车位一个)座落于___路街道办事处,名称为“___”,建筑面积为90至120*方米(此面积不含地下车位面积),认购房屋必须同时认购车位一个。
2 、该团购房均价为3800元/ ㎡,建成后因楼层和**差异等因素,实际价格可能会高于和低于3800元/ ㎡.
第二条:乙方一次性付给甲方认购资格转让费元(大写:元),原认购协议交由乙方保管。
第三条:乙方今后交首付款和正式签订购房合同的.时间,以开发商通知时间为准,具体选房、抽房事宜由乙方负责,甲方有义务通知乙方相关事项并负责办理更名手续。乙方对所购房屋自行承担风险,甲方不负责任何风险和有关经济、法律责任。
第四条:如果___地产开发有限公司于___签订的房屋认购协议失效,甲方退还乙方全部转让费。
第五条:本协议为一次性转让协议,甲乙双方签字后生效,双方不得违约。
第六条:本协议一式二份。其中甲方留执一份,乙方留执一份。
甲方(签章): 乙方(签章):
签约日期:20xx年X月X日
甲方:___________(以下简称甲方)
乙方:___________(以下简称乙方)
甲乙双方本着互惠互利、诚实信用的原则,就______市规划管理局在____________集资房的`购房资格,由甲方转让给乙方,现将转让有关事宜达成如下协议:
一、乙方因住房需要,要求承让(购买)甲方原______市规划管理局在____________所取得的集资购房资格。
二、甲方在乙方支付购房资格转让费共计柒万捌千元后,同意将购房资格转让给乙方。
三、在房屋建设过程中甲方配合乙方办理房屋过户(甲方过户到乙方)、按揭等有关手续。
四、若因特殊情况,该集资房最终不能修建竣工,甲方按乙方支付的原金额____________元退还给乙方(不含利息等)。
五、付款方式:甲乙双方在本协议签订之时,首次付款______万元,第二次于______月______日前付______贰万元,第三次于______年______月______日前付____________元。
六、未尽事宜,双方再行协商;本协议一式三份,甲乙双方各执一份,自签字之日起生效。
甲方:__________________
乙方:__________________
______年______月______日
甲方: 身份证号码:
乙方: 身份证号码:
经双方自愿、*等协商,就xx 团购房的认购权转让 达成如下协议:
第一条: 甲方自愿将xxx系统团购房的认购权转让给乙方,乙方已充分了该团购房的具体状况,并自愿买受该房认购权。该团购房具体状况如下:
1 、转让的团购房认购权(含地下车位一个)座落于xxx路街道办事处,名称为“xxx”,建筑面积为 90 至 120 *方米(此面积不含地下车位面积),认购房屋必须同时认购车位一个。
2 、该团购房均价为 3800 元 / ㎡,建成后因楼层和**差异等因素,实际价格可能会高于和低于 3800 元 / ㎡。
第二条: 乙方一次性付给甲方认购资格转让费 元(大写: 元),原认购协议交由乙方保管。
第三条: 乙方今后交首付款和正式签订购房合同的时间,以开发商通知时间为准,具体选房、抽房事宜由乙方负责,甲方有义务通知乙方相关事项并负责办理更名手续。乙方对所购房屋自行承担风险,甲方不负责任何风险和有关经济、法律责任。
第四条: 如果xxx地产开发有限公司于xxx签订的房屋认购协议失效,甲方退还乙方全部转让费。
第五条: 本协议为一次性转让协议,甲乙双方签字后生效,双方不得违约。
第六条: 本协议一式二份。其中甲方留执一份,乙方留执一份。
甲方 ( 签章 ) : 乙方 ( 签章 ) :
签约日期: 年 月 日
----------
甲方(转让方): ,性别 ,年龄 岁,民族 ,文化 ,身份证号码 ,电话 ,住址 。
乙方(受让方): ,性别 ,年龄 岁,民族 ,文化 ,身份证号码 ,电话 ,住址 。
鉴于:
1、甲方享有××××房地产开发有限责任公司开发的××项目一套商品房的购买权,并已交纳部分购房款(订金)。
2、甲方决定将购买该套商品房的权利转让给乙方,乙方愿意受让购买该套商品房的`权利。
为了明确甲乙双方的权利义务关系,甲乙双方就乙方受让甲方购买该套商品房权利的有关事宜,经*等协商达成一致意见,根据我国合同法及相关法律法规的规定,特签订本协议。
一、甲方将其购买该套商品房的权利转让给乙方,甲乙双方均同意乙方以甲方名义或以乙方自已的名义购买该套商品房。
二、该套商品房购房权利转让费为 万 仟 佰 拾 元整(¥ 元),该款项包含甲方已支付的购房款、订金、定金、利息、可得利益等。该转让费于本协议签订后 日内一次性支付给甲方,甲方收到该转让费后,应向乙方出具《收据》。
三、甲方收到乙方的转让费后,甲方就购买该套商品房所享有的相关权利全部归乙方享有。
四、本协议签订后,甲方应主动到公司办理该套商品房买方主体变更的相关备案手续,《商品房买卖合同》由乙方直接与房开公司签订。
五、因种种原因,如果房开公司只同意以甲方名义签订《商品房买卖合同》并***购房手续的,则以甲方名义签订《商品房买卖合同》并办理购房的各种手续,甲方应予以配合。所发生的所有费用(包括购房款及相关税费等)全部由乙方承担,房屋产权归乙方所有,乙方享有房屋完整的占有、使用、收益和处分的权利,甲方无权处分该套商品房。
六、若以甲方名义购买该套商品房的,甲方不得将该套商品房转卖、赠与、抵押或出租,否则,甲方应赔偿乙方的全部损失,并应向乙方承担壹拾万元违约金。当房屋可以办理过户手续时,甲方均无条件配合过户。若甲方故意不配合办理相关手续的,甲方应向乙方承担伍万元违约金,并赔偿乙方的全部损失。
七、本协议签订后,甲乙双方均不得返悔。若乙方返悔,则乙方所交转让费不予返还;若甲方返悔,则甲方应双倍返还乙方所付转让费,并应按房屋评估价赔偿乙方的全部损失。
八、甲方应根据乙方的要求积极配合办理购房、验收、过户等相关手续,甲方因此而发生的误工费、交通费等由乙方承担。
九、本协议所称“全部损失”,包括预期利益损失和律师费。
十、其他
1、未尽事宜,由甲乙双方另行协商解决。
2、本协议一式四份,甲乙双方各执两份。
3、本协议自甲乙双方签字之日起生效。
甲方: 乙方:
签订地点:××省××市
签订日期:20××年××月××日
甲方:____________证件号码:____________
乙方:____________证件号码:____________
鉴于:
1、甲方拥有该内蒙古财经学院团购住房名额一个,并自愿将该住房名额及购买权利出让给乙方
2、乙方拟购买住房一套,同意受让甲方购买单位团购房屋的权利,并购买该房屋。经甲、乙双方及甲方委托人、中间人的友好协商,本着*等自愿、诚实守信、互利互惠的原则,就团购住房购买权转让事宜达成如下协议:
一、甲方同意将团购住房(预建房坐落于____、本住房面积____、每*米均价为____元,户型未定)的购房权转让给乙方,购房资格转让价格为四万元(大写:____万元),甲方负责协助乙方办理选房、交费、房屋产权证办理等相关手续。
二、付款方式:甲乙方在签订本协议当日,由乙方一次性付给甲方房屋认购资格转让款________万元,甲方在确认该款到账后应向乙方出具收条。
三、本协议生效后,乙方取代甲方取得本协议第一条约定的房屋团购资格,甲方在参加团购住房签订正式合同的条件成就时,应当通知乙方签订合同乙方应按照开发商要求的时间和数额及时交纳购房款,甲方不承担任何购房款。
四、甲方保证乙方在交纳开发商要求的全部款项的前提下,必须协助乙方签订正式合同,并在乙方支付开发商全部房款后协助乙方办理房屋产权证等相关证件。
五、双方约定,学校给于甲方该套住房的房款补助及其它优惠均有乙方享有,但由市场价格的涨跌引起的资金浮动及风险由乙方负责。
六、甲方保证其具备出售该团购房屋的权利,就其转让团购房资格事宜已取得其所在单位及开发商的同意,并保证本协议签订后,不得再以任何名义、方式将甲方房屋团购资格转让给第三方,也不得以任何方式和理由赎回该房的认购资格。
七、违约责任
1、双方约定如因不可抗力因素导致单位团购住房活动取消,乙方将有权解除本协议。因按本条解除协议时,甲方应退还乙方四万元“房号转让费”,并按中国人民银行同期存款利率支付利息和协助乙方取回甲方参加团购住房时交纳的所有预付款及利息。
2、因甲方转让购房权利的瑕疵,或以自己名义取得该团购房所有权的,以及违反本协议约定,擅自将团购房资格转让给第三人的,造成乙方无法取得本协议约定的房屋的,乙方有权解除本协议,甲方应退还本协议第一条约定的全部转让价格,并按乙方已向开发商支付的全部房款的30%向乙方支付违约金。
3、乙方违反本协议第二条约定,未按时足额向甲方支付团购房资格转让费的',甲方有权解除本协议乙方原因未及时足额向开发商交纳购房款,造成乙方无法取得团购房的,甲方不承担任何责任,乙方交纳的团购房资格转让款不予退还。
八、特别约定:因开发商的原因造成团购房最终未能交付的,甲方不承担违约责任,但乙方有权选择要求甲方或取代甲方向开发商主张违约责任的权利。
九、在办理完该套住房房产证过户手续后,乙方应按其与后期所购买房屋的房地产开发公司签订的正式合同履行支付剩余购房款以及其他义务。
十、双方均为自愿达成此转让协议,双方均不得反悔。如本协议履行过程中发生争议,由双方协商解决,双方约定由甲方单位所在地人民法院管辖。
十一、本协议一式两份,由甲、乙双方各执一份,双方签字即生效,并具有同等法律效力。
甲方(签字):________乙方(签字):________
中间人(签字)________
日期:________年____月____日
甲方:身份证号码:
身份证号码:
乙方:身份证号码:
鉴于甲方已经于 年 月 日与_____有限公司签订编号为 的《商品房买卖合同》,该合同约定标的房屋为海口市海口市___北侧___A3栋住宅楼A3-504房,建筑面积为*方米,按建筑面积计算,单价为人民币元,总价为人民币 元。
经双方友好协商,甲方愿意偿还完标的房屋的按揭贷款后将前述编号为 《商品房买卖合同》中买方(既本协议中的甲方)的权利义务概括转让给乙方。为明确双方权利义务,特做以下约定,由双方遵守。
一、转让价款、支付方式
1、编号为 《商品房买卖合同》中买方的权利义务概括转让价格为人民币63万元;
2、签订本协议之日起3个工作日内,甲乙双方去银行 支行设立共管账户;
3、乙方在设立共管账户之日起三个工作日内将人民币
20万转让甲乙双方设立的共管账户;
4、甲方偿还完毕标的房屋银行贷款,并办理完结与解除与_____有限公司签订的编号为 《商品房买卖合同》,并撤销基于该合同产生的商品房合同备案及房屋预告登记手续及时短信通知乙方,乙方收到甲方短信通知之日起2个工作日向甲乙双方共管账户中转让人民币43万元;
5、乙方与开发商_____有限公司签订《商品房买卖合同》(该合同与编号为 的《商品房买卖合同》相比除编号及买方由甲方变为乙方外,其他条款完全一致),并取得由开发商_____有限公司出具正式的与该《商品房买卖合同》匹配的正式不动产发票后三个工作日内短信通知甲方,甲方收到乙方通知后提前三天短信通知乙方具体时间配合甲方向银行 支行申请解付甲乙共管账户**计人民币63万元给甲方。
二、双方保证与承诺
1、甲方保证在本协议签订后20个工作日内,偿还完毕标的房屋银行贷款后,并办理完结与解除与_____有限公司签订的编号为 《商品房买卖合同》,并撤销基于该合同产生的'商品房合同备案及房屋预告登记手续;
2、甲方保证在签订本协议后30个工作日内,乙方可以与开发商_____有限公司签订《商品房买卖合同》(该合同与编号为 的《商品房买卖合同》相比除买方由甲方变为
乙方外,其他条款完全一致),并取得与该《商品房买卖合同》匹配的正式不动产发票;
3、乙方保证按照本协议规定的时间向甲乙双方的共管账户转账。
三、违约责任
1、乙方违反本协议第一条第3款约定的,按逾期时间,每日按应转金额日万分之一承担违约金,逾期超过一个月的,甲方有权解除合同;
2、乙方违反本协议第一条第4款约定的,按逾期时间,每日按应转金额日万分之一承担违约金,逾期超过一个月的,甲方有权解除合同,并要求乙方承担违约金人民币20万元;
3、乙方违反本协议第一条第5款约定,逾期通知的,按本协议总价款的的日万分之一承担违约金,收到甲方通知后不协助办理解付款手续的,每次承担违约金人民币1万元;
4、甲方逾期办理本协议第二条第1、2款的,按逾期时间,每日按本协议总价款的日万分之一承担违约金,逾期超过一个月的,甲方有权解除合同,并要求甲方承担违约金人民币20万元;
5、甲方办完所有应办手续后,因乙方自身原因不与开发商_____有限公司签订《商品房买卖合同》的,则乙方须赔偿甲方违约金人民币20万元;
6、开发商_____有限公司提供给乙方签订的《商品房买卖合同》与编号为 的《商品房买卖合同》除编号及买方由甲方变为乙方外,其他条款不一致的,乙方可以选择拒绝签订该买卖合同,不属于本协议第三条第4款约定的情形,且甲方须赔偿乙方违约金人民币20万元。
四、争议处理
1、履行本协议过程中,如有争议双方因协商解决,协商无果的双方一致同意交由海南仲裁委员会仲裁解决。
五、其他
1、无论双方任何一方依据本协议约定单方解除合同、或双方协议解除合同的,都必须以书面形式通知对方或者双方形成书面约定,乙方可以凭借书面通知及书面约定单方解付甲乙双方在银行 支行共管的资金
2、双方法定联系方式为以下列明,致函、短信、电邮以下联系地址均视为已经履行完毕通知义务。
甲方:联系人,地址: 电话:电邮: 乙方:联系人,地址: 电话:电邮:
3、本协议一式四份,双方各执两份,双方签名后生效。
4、甲方于 年 月 日与_____有限公司签订编号为 的《商品房买卖合同》为本协议书附件。
甲方: 乙方: 时间: 地点:
甲方(卖方):
乙方(买方):
甲、乙双方就房屋买卖事项,经协商一致,达成以下合同条款:
一、甲方自愿将坐落在 ____市____区 渝州路 2小区3号楼 4单元 405室(建筑面积120*方米,储藏室40 *方米,产权证号100xxxx5420)房地产出卖给乙方,并将与所出卖该房产的相关的 土地使用权 同时出卖给乙方(附 房产证 复印件及该房产位置图)。
二、双方议定上述房地产及附属建筑物总价款为人民币大写壹佰万零二千元整 即人民币小写100元 。
三、乙方在签订本合同时,支付 定金 三十万元整 ,即小写300000元 。
四、乙方支付定金之日起 2个月内,向甲方支付首付款(定金从中扣除),首付款之外的款项通过银行住房按揭方式交付(有关期限和程序按照所在按揭银行规定办理)。
五、甲方保证该房产合法、权属清楚、有合法的土地使用权(已交纳 土地出让金 )。
六、 办理房产证 手续所产生的有关税费由 甲方承担。
七、乙方支付首付款后,甲方即积极配合乙方办理有关 房产过户手续 ,待房产过户到乙方名下之时,乙方应向甲方付清全部房款余额。
八、甲方应在1个月 前将该房产交付乙方届时该房产应无任何担保、 抵押 、房产瑕疵,无人租住、使用无欠账,如电话费、水电费、物业管理费、取暖费、入网费、有线电视费等。
九、本合同签订后,如一方违反本合同条款,该方应向对方支付五十万 元的` 违约金 一方如不能按规定交付房产或按规定支付房款,每逾期____日,应向对方支付五十元 罚金 ,逾期____日视为毁约如因**及银行规定,本合同涉及房产手续客观上不能办理过户或银行不能办理按揭导致 合同解除 ,不适用本条款。
十、交付该房产,甲方不得损坏该房产的结构、地面和墙壁及不适移动的物件,并将抽风机一台(型号:100xxxx8485),空调两台(型号:015xxxx8549 ),热水器(型号:109xxxx4554),浴霸(型号:102xxxx6985),饮水机(型号:108xxxx9264),音响两台(型号:258695 ),凉衣架,房内灯具,前后门窗窗帘、电脑桌一张,橱卫设施, 等让与乙方(含在房屋价值内)。 十
一、本协议一式两份,具有同等法律效力,自双方签字之日生效。 十
二、附加条 款:
1、转让过后,甲方不的以任何借口干涉乙方对房屋的修改。
甲方(卖方):赵xx (印)
身份证 号:
住址:____市____区歇台子长石村24号
电话:
________年____月____日
乙方(买方):张xx (印)
身份证号:
住址:____省____市南坝镇23号
电话:
——转让购房合同菁选
转让购房合同15篇
随着时间的推移,人们运用到合同的场合不断增多,它也是减少和防止发生争议的重要措施。相信大家又在为写合同犯愁了吧,下面是小编精心整理的转让购房合同,欢迎阅读,希望大家能够喜欢。
甲方:身份证号码:
乙方:身份证号码:
经双方自愿、*等协商,就__团购房的认购权转让达成如下协议:
第一条:甲方自愿将___系统团购房的.认购权转让给乙方,乙方已充分了该团购房的具体状况,并自愿买受该房认购权。该团购房具体状况如下:
1 、转让的团购房认购权(含地下车位一个)座落于___路街道办事处,名称为“___”,建筑面积为90至120*方米(此面积不含地下车位面积),认购房屋必须同时认购车位一个。
2 、该团购房均价为3800元/ ㎡,建成后因楼层和**差异等因素,实际价格可能会高于和低于3800元/ ㎡.
第二条:乙方一次性付给甲方认购资格转让费元(大写:元),原认购协议交由乙方保管。
第三条:乙方今后交首付款和正式签订购房合同的时间,以开发商通知时间为准,具体选房、抽房事宜由乙方负责,甲方有义务通知乙方相关事项并负责办理更名手续。乙方对所购房屋自行承担风险,甲方不负责任何风险和有关经济、法律责任。
第四条:如果___地产开发有限公司于___签订的房屋认购协议失效,甲方退还乙方全部转让费。
第五条:本协议为一次性转让协议,甲乙双方签字后生效,双方不得违约。
第六条:本协议一式二份。其中甲方留执一份,乙方留执一份。
甲方(签章): 乙方(签章):
签约日期:20xx年X月X日
转让方(简称甲方):受让方(简称乙方): 身份证号: 身份证号:
电话号码: 电话号码:
甲乙双方就房屋指标转让相关事项进行充分协商,在依法、*等、自愿原则下签订本合同。
一、甲方将其单位(某某单位)准备修建集资房中属于甲方的房屋指标转让给乙方。房屋价格暂定为均价 元每*米,面积暂定*米,住房具**臵及房号等信息以甲方所在单位确定范围为准,甲方应将其所在单位确定的购房信息、选房范围及时告知乙方,由乙方在该范围内选择甲方有权选择的房屋。
二、甲方应当保证乙方购买甲方所转让的房屋无争议。该房屋建设所需的所有资金(以甲方所在单位确定的金额为准)由乙方承担。每期缴款甲方应及时通知乙方,乙方应在甲方单位规定时间内将相应资金存入甲方单位指定的银行账户(收款账号:,收款单位: ,收款人开户银行: ,款项用途: 交购房款)。账户如有改动或需现金交款,以甲方通知的账户为准或一次性现金交付甲方。乙方存款后及时将存款凭证交甲方,甲方向单位开具收据后交乙方保管;如果是乙方一次性现金交款给甲方或转账给甲方,甲方收款后打收据给乙方,待甲方向单
位开具收据后交乙方保管。另签订的认购合同书、签订购房合同等所有相关购房手续,所取得的票据及合同均由乙方保管。如甲方单位有关部门需要这些手续,乙方应及时将这些手续交给甲方,甲方办完后及时将这些手续交还乙方。
三、甲方应当保证其转让给乙方的房屋能够将产权证办至乙方名下。
四、甲方为乙方先代付第一笔定金(¥ ),缴款凭证先由甲方保管,等签订合同当日乙方支付甲方贰万元,同时甲方将缴款凭证及单位收据交由乙方保管。
五、乙方支付甲方房屋指标转让费人民币 (¥ ),乙方在本合同签订当日将房屋指标转让费中的人民币(¥ )交付甲方,余下的人民币( )于某某单位补贴 元钱到位时交于甲方(因甲方未在某某单位集资建房,因享受 元补贴,此款项归属于甲方),甲方在分别收到上述款项后分别打收据给乙方。
六、若因不可抗力、政策变动、单位及开发商因素导致房屋停建而使购房指标取消,则甲方应在一周内退回乙方购房指标转让费。
七、房屋建成交付甲方后甲方应及时将房屋钥匙全部交乙方由乙方居住,甲方不得妨碍乙方居住。乙方必须遵守甲方所在单位针对该小区制定的各项管理规定及该小区自身的各项制度。
八、房屋能办理产权转移手续时,甲方立即将该房屋产权转移给乙方,乙方应给予必要配合,办理产权转移所产生的'一切费用由乙方负责。产权转移成功时乙方将本合同约定的甲方交给乙方的所有收据
退还给甲方。具备过户条件,甲方违反约定不转让,或者不配合乙方过户,退还乙方修建该房屋交付的所有资金。乙方违反约定不受让的,或者交纳购房款不足的,甲方有权不将该房屋产权转移给乙方。
九、本合同一式两份,甲乙双方各执一份,合同自双方签字之日起生效,甲乙双方应遵守并认真履行本合同约定,履约过程中发生纠纷甲乙双方协商解决,协商不成可向人民法院提起诉讼。
甲方签字(捺印): 乙方签字(捺印): 签订时间: 签订时间:
卖方:(甲方),身份证号:xxxxxxxxxxxxx
买房:(乙方),身份证号:xxxxxxxxxxxxx
甲、乙双方在*等、自愿、协商一致的基础上,就乙方向甲方购买私有住房,达成如下协议:
第一条 甲方自愿将其房屋出售给乙方,乙方也已充分了解该房屋具体状况,并自愿买受该房屋。该房屋具体状况如下: 甲方所售房屋位于xx,房屋占地面积约为xx*方米,院子占地面积约为xx*方米,房屋为x楼,一楼为x个门面,2、3楼为套房,中间有楼梯间,房屋总面积约为xx*方米,一楼门面为框架结构,二、三楼住房为砖混凝结构,二、三楼房屋*面图见本合同附件;
第二条 房屋价格及其他费用: 甲、乙双方协商一致,甲方所售房屋总金额为人民币xx万元整(¥xx);
第三条 付款方式: 签订合同之日一次性付清;
第四条 特别约定:
1、因乙方所购房屋为农村集体土地上建筑。该房屋买卖过程中所发生的`交易或过户需要本村村民委员会同意或有关部门审批的手续问题,甲方应当积极全力配合乙方一起解决妥善。若因此引发相应纠纷的,由甲方负责处理。
2、如乙方所购房屋以后可以办理房产证时,甲方应予以积极配合,但相关费用由乙方自行负担。
第五条 该房屋毁损、灭失的风险自房屋正式交付之日起转移给乙方。
第六条 今后如房屋重建,甲方应承认乙方的住房面积。如国家征地,土地赔偿及住房面积赔偿均归乙方所有,甲方负责积极配合;
第七条 本合同签订之后,房价涨落,买卖双方不得反悔;
第八条 本合同未尽事宜,由甲、乙双方另行议定,并签订补充协议,补充协议与本合同具同等法律效力;
第九条 本合同自甲、乙双方签字之日起生效;
第十条 本合同附二、三楼*面图;
第十一条 本合同一式三份,甲方执一份、乙方执二份;
甲方(签印):xxxxxxx 住 址:xxxxx 联 系 电 话:xxxxx
乙 方(签印):xxxxxxxxxx 联 系 电 话:xxxxx
签订日期:xxx年xxx月xxx日
甲方(卖方):
乙方(买方):
甲、乙双方就房屋买卖事项,经协商一致,达成以下合同条款:
一、甲方自愿将坐落在 ____市____区 渝州路 2小区3号楼 4单元 405室(建筑面积120*方米,储藏室40 *方米,产权证号100xxxx5420)房地产出卖给乙方,并将与所出卖该房产的相关的 土地使用权 同时出卖给乙方(附 房产证 复印件及该房产位置图)。
二、双方议定上述房地产及附属建筑物总价款为人民币大写壹佰万零二千元整 即人民币小写100元 。
三、乙方在签订本合同时,支付 定金 三十万元整 ,即小写300000元 。
四、乙方支付定金之日起 2个月内,向甲方支付首付款(定金从中扣除),首付款之外的'款项通过银行住房按揭方式交付(有关期限和程序按照所在按揭银行规定办理)。
五、甲方保证该房产合法、权属清楚、有合法的土地使用权(已交纳 土地出让金 )。
六、 办理房产证 手续所产生的有关税费由 甲方承担。
七、乙方支付首付款后,甲方即积极配合乙方办理有关 房产过户手续 ,待房产过户到乙方名下之时,乙方应向甲方付清全部房款余额。
八、甲方应在1个月 前将该房产交付乙方届时该房产应无任何担保、 抵押 、房产瑕疵,无人租住、使用无欠账,如电话费、水电费、物业管理费、取暖费、入网费、有线电视费等。
九、本合同签订后,如一方违反本合同条款,该方应向对方支付五十万 元的 违约金 一方如不能按规定交付房产或按规定支付房款,每逾期____日,应向对方支付五十元 罚金 ,逾期____日视为毁约如因**及银行规定,本合同涉及房产手续客观上不能办理过户或银行不能办理按揭导致 合同解除 ,不适用本条款。
十、交付该房产,甲方不得损坏该房产的结构、地面和墙壁及不适移动的物件,并将抽风机一台(型号:100xxxx8485),空调两台(型号:015xxxx8549 ),热水器(型号:109xxxx4554),浴霸(型号:102xxxx6985),饮水机(型号:108xxxx9264),音响两台(型号:258695 ),凉衣架,房内灯具,前后门窗窗帘、电脑桌一张,橱卫设施, 等让与乙方(含在房屋价值内)。 十
一、本协议一式两份,具有同等法律效力,自双方签字之日生效。 十
二、附加条 款:
1、转让过后,甲方不的以任何借口干涉乙方对房屋的修改。
甲方(卖方):赵xx (印)
身份证 号:
住址:____市____区歇台子长石村24号
电话:
________年____月____日
乙方(买方):张xx (印)
身份证号:
住址:____省____市南坝镇23号
电话:
甲方:___________(以下简称甲方)
乙方:___________(以下简称乙方)
甲乙双方本着互惠互利、诚实信用的原则,就______市规划管理局在____________集资房的.购房资格,由甲方转让给乙方,现将转让有关事宜达成如下协议:
一、乙方因住房需要,要求承让(购买)甲方原______市规划管理局在____________所取得的集资购房资格。
二、甲方在乙方支付购房资格转让费共计柒万捌千元后,同意将购房资格转让给乙方。
三、在房屋建设过程中甲方配合乙方办理房屋过户(甲方过户到乙方)、按揭等有关手续。
四、若因特殊情况,该集资房最终不能修建竣工,甲方按乙方支付的原金额____________元退还给乙方(不含利息等)。
五、付款方式:甲乙双方在本协议签订之时,首次付款______万元,第二次于______月______日前付______贰万元,第三次于______年______月______日前付____________元。
六、未尽事宜,双方再行协商;本协议一式三份,甲乙双方各执一份,自签字之日起生效。
甲方:__________________
乙方:__________________
______年______月______日
单位团购房屋指标转让合同
甲方(出售方): 身份证号码:
乙方(购买方): 身份证号码:
甲、乙双方在*等自愿、互惠互利友好协商的基础上达成如下协议,供双方共同遵守:
一、甲方自愿将其所在单位职工团购的房屋指标转让给乙方,由乙方以甲方名义购买该住房一套(包括地下停车位)。
二、该住房项目位于,具**置以团购房合同为准。
三、该住房价格、面积以团购合同为准。
四、该住房的楼层及位置按甲方单位最终分配方案确定。
五、该住房的购房款和税费及所有相关费用全部由乙方承担支付,该住房的一切权利亦归乙方所有。甲方在收取指标转让费后,对该住房不再享有任何权利。同时,甲方仅为出售指标,对团购房产生的风险与责任均无责任,由乙方自行承担。
六、该住房的'购房款和税费及相关费用由乙方以甲方的名义直接支付给收款单位,或由乙方通过甲方支付收款单位,或以其他方式支付,但无论以何种方式支付,甲方都只是名义上的付款人,实际付款人为乙方。因团购该住房而开具的收据、发票、合同及其他书面材料甲方均应交付乙方保管。
七、甲方应在接到有关该团购房款和税费及相关费用的缴纳通知之日起二日内,及时将缴纳的时间、金额与地点等有关事项通知乙方,以便乙方按时交纳,若因甲方的疏忽而未能及时通知,由甲方承担责任。若甲方及时通知后,乙方未及时交
纳,所造成的后果由乙方承担。
八、甲方协助办理相关房产证件时,户主名字应办理为乙方。
九、通过协商,乙方自愿向甲方支付团购指标转让费人民币:(¥ 元)。同时乙方应向甲方支付团购首付款人民币: (¥元),以上两项合计人民币: (¥ 元)。
十、乙方应在 年 月 日前向甲方支付指标转让费。如乙方不能按时支付甲方指标转让费,按未支付金额逾期以每天万分之三向甲方支付违约金。
十一、因开发商或甲方单位原因,导致与开发商的团购合同内容变更,甲方不承担责任,且本转让合同不能解除。 十二、甲乙双方不得擅自解除本合同,否则违约方向守约方支付违约金: 壹拾陆万伍仟元整 (¥165000.00元)。 十三、本合同未尽事宜,由甲、乙双方友好协商,签订补充协议予以解决,或按国家有关规定处理。
十四、本合同一式二份,甲、乙双方各执一份,具有同等的法律效力。
十五、以上合同内容是甲方、乙方真实意思的表示,从签订之日起生效。
甲 方(签字认可): 联系电话:
乙 方(签字认可): 联系电话:
现场证明人: 联系电话:
年 月 日
甲方:(卖方)xxxxxxxxxxxxxxxxxx
身份证号码:xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
乙方:(买方)xxxxxxxxxxxxxxxxxx
身份证号码:xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
根据《中华人民共和国合同法》以及其它有关法律法规之规定,甲、乙双方在*等、自愿的基础上,经充分协商,一致同意,就买卖房屋达成以下条件:
一、买卖房屋基本情况
1、房屋坐落:xxxxxxx市xxxxxxx省(区)xxxxxxx街道xxxxxxx小区xxxxxxx栋xxxxxxx单元xxxxxxx号。
2、房屋结构:xxxxxxxxxxxxxx结构。
3、房屋面积:共计xxxxxxx*方米。
4、房产证号:xxxxxxxxxxxxxx。
二、房屋总售价:大写人民币xxxxxxxxxxxxxx元(小写xxxxxxxxx元)。
三、付款方式及期限
本合同签定之日,乙方第一次付给甲方购房定金人民币xxxxxxxxxxxxxx元整(xxxxxxx元);
第二次付款:在xx年x月x日前,乙方将购房款人民币xxxxxxxxxxxx元整(xxxxxxx元)付给甲方。
第三次付款:在办理乙方名下的相关手续后,乙方再将购房款人民币xxxxxxxxxxxxx元整(xxxxxxx元)付清给甲方。
四、甲乙双方责任
1、甲方保证本房屋在合同签完产权清晰无异议,绝无买卖、抵押、典当等与他人纠纷之事,否则产生一切后果由甲方承担法律责任和经济损损失。
2、甲方在本合同签定收购房款后,不得因市场涨价或政策原因等为理由,收回或反悔不出售此房屋,如甲方违约,应赔偿双倍已付的'购房款给乙方;乙方在本合同签定后若中途违约,甲方有权没收乙方已付的购房款。
五、双方约定其他事项
1、本合同若有未尽事宜,双方可另行补充合同,补充合同与合同书具有同等法律效力。
2、本合同书自双方签定合同之日生效。
3、本合同一式二份,甲乙双方各执一份。
甲方:xxxxxxxxxxxxxxxxxx
身份证:xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
乙方:xxxxxxxxxxxxxxxxxx
身份证:xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
xx年x月x日
甲方: 身份证号码:
乙方: 身份证号码:
经双方自愿、*等协商,就xx 团购房的认购权转让 达成如下协议:
第一条: 甲方自愿将xxx系统团购房的认购权转让给乙方,乙方已充分了该团购房的具体状况,并自愿买受该房认购权。该团购房具体状况如下:
1 、转让的团购房认购权(含地下车位一个)座落于xxx路街道办事处,名称为“xxx”,建筑面积为 90 至 120 *方米(此面积不含地下车位面积),认购房屋必须同时认购车位一个。
2 、该团购房均价为 3800 元 / ㎡,建成后因楼层和**差异等因素,实际价格可能会高于和低于 3800 元 / ㎡。
第二条: 乙方一次性付给甲方认购资格转让费 元(大写: 元),原认购协议交由乙方保管。
第三条: 乙方今后交首付款和正式签订购房合同的时间,以开发商通知时间为准,具体选房、抽房事宜由乙方负责,甲方有义务通知乙方相关事项并负责办理更名手续。乙方对所购房屋自行承担风险,甲方不负责任何风险和有关经济、法律责任。
第四条: 如果xxx地产开发有限公司于xxx签订的房屋认购协议失效,甲方退还乙方全部转让费。
第五条: 本协议为一次性转让协议,甲乙双方签字后生效,双方不得违约。
第六条: 本协议一式二份。其中甲方留执一份,乙方留执一份。
甲方 ( 签章 ) : 乙方 ( 签章 ) :
签约日期: 年 月 日
----------
甲方(转让方): ,性别 ,年龄 岁,民族 ,文化 ,身份证号码 ,电话 ,住址 。
乙方(受让方): ,性别 ,年龄 岁,民族 ,文化 ,身份证号码 ,电话 ,住址 。
鉴于:
1、甲方享有××××房地产开发有限责任公司开发的××项目一套商品房的购买权,并已交纳部分购房款(订金)。
2、甲方决定将购买该套商品房的权利转让给乙方,乙方愿意受让购买该套商品房的权利。
为了明确甲乙双方的权利义务关系,甲乙双方就乙方受让甲方购买该套商品房权利的有关事宜,经*等协商达成一致意见,根据我国合同法及相关法律法规的规定,特签订本协议。
一、甲方将其购买该套商品房的权利转让给乙方,甲乙双方均同意乙方以甲方名义或以乙方自已的名义购买该套商品房。
二、该套商品房购房权利转让费为 万 仟 佰 拾 元整(¥ 元),该款项包含甲方已支付的购房款、订金、定金、利息、可得利益等。该转让费于本协议签订后 日内一次性支付给甲方,甲方收到该转让费后,应向乙方出具《收据》。
三、甲方收到乙方的转让费后,甲方就购买该套商品房所享有的相关权利全部归乙方享有。
四、本协议签订后,甲方应主动到公司办理该套商品房买方主体变更的相关备案手续,《商品房买卖合同》由乙方直接与房开公司签订。
五、因种种原因,如果房开公司只同意以甲方名义签订《商品房买卖合同》并***购房手续的,则以甲方名义签订《商品房买卖合同》并办理购房的各种手续,甲方应予以配合。所发生的'所有费用(包括购房款及相关税费等)全部由乙方承担,房屋产权归乙方所有,乙方享有房屋完整的占有、使用、收益和处分的权利,甲方无权处分该套商品房。
六、若以甲方名义购买该套商品房的,甲方不得将该套商品房转卖、赠与、抵押或出租,否则,甲方应赔偿乙方的全部损失,并应向乙方承担壹拾万元违约金。当房屋可以办理过户手续时,甲方均无条件配合过户。若甲方故意不配合办理相关手续的,甲方应向乙方承担伍万元违约金,并赔偿乙方的全部损失。
七、本协议签订后,甲乙双方均不得返悔。若乙方返悔,则乙方所交转让费不予返还;若甲方返悔,则甲方应双倍返还乙方所付转让费,并应按房屋评估价赔偿乙方的全部损失。
八、甲方应根据乙方的要求积极配合办理购房、验收、过户等相关手续,甲方因此而发生的误工费、交通费等由乙方承担。
九、本协议所称“全部损失”,包括预期利益损失和律师费。
十、其他
1、未尽事宜,由甲乙双方另行协商解决。
2、本协议一式四份,甲乙双方各执两份。
3、本协议自甲乙双方签字之日起生效。
甲方: 乙方:
签订地点:××省××市
签订日期:20××年××月××日
甲方:身份证号码:
身份证号码:
乙方:身份证号码:
鉴于甲方已经于 年 月 日与×××××有限公司签订编号为 的《商品房买卖合同》,该合同约定标的房屋为海口市海口市×××北侧×××A3栋住宅楼A3-504房,建筑面积为91.61*方米,按建筑面积计算,单价为人民币元,总价为人民币 元。
经双方友好协商,甲方愿意偿还完标的房屋的按揭贷款后将前述编号为 《商品房买卖合同》中买方(既本协议中的甲方)的权利义务概括转让给乙方。为明确双方权利义务,特做以下约定,由双方遵守。
一、转让价款、支付方式
1、编号为 《商品房买卖合同》中买方的权利义务概括转让价格为人民币63万元;
2、签订本协议之日起3个工作日内,甲乙双方去银行 支行设立共管账户;
3、乙方在设立共管账户之日起三个工作日内将人民币
20万转让甲乙双方设立的共管账户;
4、甲方偿还完毕标的房屋银行贷款,并办理完结与解除与*****有限公司签订的编号为 《商品房买卖合同》,并撤销基于该合同产生的商品房合同备案及房屋预告登记手续及时短信通知乙方,乙方收到甲方短信通知之日起2个工作日向甲乙双方共管账户中转让人民币43万元;
5、乙方与开发商*****有限公司签订《商品房买卖合同》(该合同与编号为 的《商品房买卖合同》相比除编号及买方由甲方变为乙方外,其他条款完全一致),并取得由开发商*****有限公司出具正式的与该《商品房买卖合同》匹配的正式不动产发票后三个工作日内短信通知甲方,甲方收到乙方通知后提前三天短信通知乙方具体时间配合甲方向银行 支行申请解付甲乙共管账户**计人民币63万元给甲方。
二、双方保证与承诺
1、甲方保证在本协议签订后20个工作日内,偿还完毕标的房屋银行贷款后,并办理完结与解除与*****有限公司签订的编号为 《商品房买卖合同》,并撤销基于该合同产生的商品房合同备案及房屋预告登记手续;
2、甲方保证在签订本协议后30个工作日内,乙方可以与开发商*****有限公司签订《商品房买卖合同》(该合同与编号为 的《商品房买卖合同》相比除买方由甲方变为
乙方外,其他条款完全一致),并取得与该《商品房买卖合同》匹配的正式不动产发票;
3、乙方保证按照本协议规定的时间向甲乙双方的共管账户转账。
三、违约责任
1、乙方违反本协议第一条第3款约定的,按逾期时间,每日按应转金额日万分之一承担违约金,逾期超过一个月的,甲方有权解除合同;
2、乙方违反本协议第一条第4款约定的,按逾期时间,每日按应转金额日万分之一承担违约金,逾期超过一个月的,甲方有权解除合同,并要求乙方承担违约金人民币20万元;
3、乙方违反本协议第一条第5款约定,逾期通知的',按本协议总价款的的日万分之一承担违约金,收到甲方通知后不协助办理解付款手续的,每次承担违约金人民币1万元;
4、甲方逾期办理本协议第二条第1、2款的,按逾期时间,每日按本协议总价款的日万分之一承担违约金,逾期超过一个月的,甲方有权解除合同,并要求甲方承担违约金人民币20万元;
5、甲方办完所有应办手续后,因乙方自身原因不与开发商*****有限公司签订《商品房买卖合同》的,则乙方须赔偿甲方违约金人民币20万元;
6、开发商*****有限公司提供给乙方签订的《商品房买卖合同》与编号为 的《商品房买卖合同》除编号及买方由甲方变为乙方外,其他条款不一致的,乙方可以选择拒绝签订该买卖合同,不属于本协议第三条第4款约定的情形,且甲方须赔偿乙方违约金人民币20万元。
四、争议处理
1、履行本协议过程中,如有争议双方因协商解决,协商无果的双方一致同意交由海南仲裁委员会仲裁解决。
五、其他
1、无论双方任何一方依据本协议约定单方解除合同、或双方协议解除合同的,都必须以书面形式通知对方或者双方形成书面约定,乙方可以凭借书面通知及书面约定单方解付甲乙双方在银行 支行共管的资金
2、双方法定联系方式为以下列明,致函、短信、电邮以下联系地址均视为已经履行完毕通知义务。
甲方:联系人,地址: 电话:电邮: 乙方:联系人,地址: 电话:电邮:
3、本协议一式四份,双方各执两份,双方签名后生效。
4、甲方于 年 月 日与*****有限公司签订编号为 的《商品房买卖合同》为本协议书附件。
甲方: 乙方: 时间: 地点:
甲方:__________________
乙方:__________________
经甲乙双方共同协商,甲方自愿将所属自已的一幢房屋出售给乙方,现就相关事宜说明如下:
一、房屋坐落情况及边界
1、本协议所指的房屋为______市______区______镇______村______组小地名______所拥有的住房(______结构、______列______间)。
2、房屋边界:东至__________________;南至__________________;西至__________________;北至__________________。
二、房屋价格及付款方式
1、房屋出售价格为人民币______元整($______元)
2、乙方在签订协议时一次性向甲方付清款项。
三、双方的权利及义务
1、从本合同生效之日起,乙方即拥有该房屋及地基的.所有权,此后与该房屋有关的事宜皆与甲方无关。
2、房屋出售后,甲方应尽的义务及应享有的权利全部转让给乙方,因房屋拆迁及其它原因产生的风险及利益概由乙方负责或享有。
四、其他事宜
此协议一式二份,甲乙双方各执一份,从甲乙双方签字之日起生效。
甲方(签字)__________________
乙方(签字)__________________
20__年__月___日
甲方:xx,
xx,
乙方:xx,
20xx年,甲方与买卖合同,合同编号(以下简称购房合同)。
根据购房合同约定,20xx年5月x日,甲方向xx有限公司交付了房款,青岛xx有限公司于20xx年向甲方交付了房屋。房屋座落于x室(以下简称该房屋)。该房屋性质为xx公寓。
经协商,各方达成如下协议:
一、本协议签订之日起,甲方将该房屋交付给乙方,并缴清上述房屋的水、电、暖及物业服务费、维修费等相关费用。
购房合同中(合同号:x)甲方的'全部权利转让给乙方;乙方享有该房屋的占有、使用、出租、转让、受益等权利。
二、甲方于签订本协议之日起10日内将购房合同权利转让事宜通知xx有限公司。
三、乙方有权依据甲方与xx有限公司所签订的购房合同,到有关部门办理房屋产权登记等相关手续,甲方须无条件协助乙方。
四、合同转让价格:总价人民币大写x万元整(x元),乙方于本协议签订之日交付定金x元,交付合同转让款x元。
五、甲方保证该房屋及购房合同无其他争议。因甲方的原因(包括xx有限公司)导致本协议无法履行时,甲方应按照市场评估价双倍赔偿乙方房屋价款的损失。双方履行协议后,如遇**规划搬迁、拆迁等情况补偿归乙方所有。
六、各方一致同意将本协议涉案纠纷提请青岛仲裁委员会按照其仲裁规则仲裁。被申请人自愿放弃答辩,各方自愿放弃组庭期限。各方当事人共同约定本案适用简易程序,仲裁庭由一名仲裁员组成并共同选定为仲裁员,各方一致请求仲裁不开庭审理,由仲裁庭根据本协议制作裁决书,在裁决书中不载明争议事实与裁决理由,只载明仲裁请求、协议书内容和裁决结果。本案仲裁费由乙方承担。
甲方(签字捺印):
乙方(签字捺印):
见证人:
时间:______年___月____日
出卖方(甲方):
买受方(乙方):
第一条 房屋的基本情况。出卖方房屋(以下简称该房屋)坐落于 ;位于第xx层,共xx(套)(间),房屋结构为xxxxxxx,建筑面积xxxxxxx*方米。
第二条 价格。该房屋售价总金额为人民币xxxxxxxxxx元整。
第三条 付款方式。分两次付清,乙方于xx年x月x日向甲方付xxxxxx元,剩余xxxxxxx元于xx年x月x日付清。
第四条 交付期限。出卖方应于本合同生效后,将该房屋付给买受方。
第五条 关于产权登记的'约定。在买受方实际接收该房屋之日起,出卖方协助买受方在房地产产权登记机关规定的期限内向房地产产权登记机关办理权属登记手续。
第六条 出卖方保证在交易时该房屋没有产权纠纷,有关按揭、抵押债务、税项及租金等,出卖方均在交易前办妥。交易后如有上述未清事项,由出卖方承担全部责任。
第七条 本合同未尽事项,由甲、乙双方另行议定,并签订补充协议。
第八条 本合同中未规定的事项,均遵照中华人民共和国和有关法律、法规和政策执行。
第九条 本合同在履行中发生争议,由甲、乙双方协商解决。协商不成时,甲、乙双方同意由临汾仲裁委员会仲裁。
第十条 本合同(经甲、乙双方签字)之日起生效。本合同一式两份,甲、乙双方各执一份。
出卖方(甲方): 买受方(乙方):
xx年x月x日 xx年x月x日
转让方(简称甲方):
身份证号:
电话号码:
受让方(简称乙方):
身份证号:
电话号码:
甲乙双方就房屋指标转让相关事项进行充分协商,在依法、*等、自愿原则下签订本合同。
一、甲方将其单位(________单位)准备修建集资房中属于甲方的房屋指标转让给乙方。房屋价格暂定为均价____元每*米,面积暂定*米,住房具**臵及房号等信息以甲方所在单位确定范围为准,甲方应将其所在单位确定的购房信息、选房范围及时告知乙方,由乙方在该范围内选择甲方有权选择的房屋。
二、甲方应当保证乙方购买甲方所转让的房屋无争议。该房屋建设所需的所有资金(以甲方所在单位确定的金额为准)由乙方承担。每期缴款甲方应及时通知乙方,乙方应在甲方单位规定时间内将相应资金存入甲方单位指定的银行账户(收款账号:________,收款单位:________,收款人开户银行:________,款项用途:________交购房款)。账户如有改动或需现金交款,以甲方通知的账户为准或一次性现金交付甲方。乙方存款后及时将存款凭证交甲方,甲方向单位开具收据后交乙方保管;如果是乙方一次性现金交款给甲方或转账给甲方,甲方收款后打收据给乙方,待甲方向单
位开具收据后交乙方保管。另签订的认购合同书、签订购房合同等所有相关购房手续,所取得的票据及合同均由乙方保管。如甲方单位有关部门需要这些手续,乙方应及时将这些手续交给甲方,甲方办完后及时将这些手续交还乙方。
三、甲方应当保证其转让给乙方的房屋能够将产权证办至乙方名下。
四、甲方为乙方先代付第一笔定金(¥____),缴款凭证先由甲方保管,等签订合同当日乙方支付甲方贰万元,同时甲方将缴款凭证及单位收据交由乙方保管。
五、乙方支付甲方房屋指标转让费人民币(¥____),乙方在本合同签订当日将房屋指标转让费中的`人民币(¥____)交付甲方,余下的人民币(____)于________单位补贴____元钱到位时交于甲方(因甲方未在________单位集资建房,因享受____元补贴,此款项归属于甲方),甲方在分别收到上述款项后分别打收据给乙方。
六、若因不可抗力、政策变动、单位及开发商因素导致房屋停建而使购房指标取消,则甲方应在一周内退回乙方购房指标转让费。
七、房屋建成交付甲方后甲方应及时将房屋钥匙全部交乙方由乙方居住,甲方不得妨碍乙方居住。乙方必须遵守甲方所在单位针对该小区制定的各项管理规定及该小区自身的各项制度。
八、房屋能办理产权转移手续时,甲方立即将该房屋产权转移给乙方,乙方应给予必要配合,办理产权转移所产生的一切费用由乙方负责。产权转移成功时乙方将本合同约定的甲方交给乙方的所有收据
退还给甲方。具备过户条件,甲方违反约定不转让,或者不配合乙方过户,退还乙方修建该房屋交付的所有资金。乙方违反约定不受让的,或者交纳购房款不足的,甲方有权不将该房屋产权转移给乙方。
九、本合同一式两份,甲乙双方各执一份,合同自双方签字之日起生效,甲乙双方应遵守并认真履行本合同约定,履约过程中发生纠纷甲乙双方协商解决,协商不成可向人民法院提起诉讼。
甲方签字(捺印):
签订时间:
乙方签字(捺印):
签订时间:
甲方:________身份证号码:________
乙方:________身份证号码:________
甲、乙双方在自愿、*等基础上,就甲方向乙方转让甲方____大学____校区教师福利房集资购买权一事达成如下协议:
一、甲方自愿将在____大学____校区福利房集资购买权转让给乙方,转让费为____万元整。
二、乙方认同甲方单位制定的关于福利房的集资方式、认购方法、价款支付方式等相关规定,但甲方单位关于禁止转让的相关规定对甲、乙双方没有约束力。
三、房价以____大学住房领导小组最后定价为准。购房意向金、首付款、尾款、配套费等,均由乙方以甲方名义按规定时间以现金(或银行卡)支付,相关付款凭据由乙方收存。
四、甲方应当及时将本单位有关福利房集资购买方面的相关文件通知乙方。若乙方办理相关手续需要甲方配合时,甲方应当积极予以配合。甲方应按乙方选择户型(e1,172.22*方米)在____大学进行申请登记。
五、房屋产权变更问题双方约定如下:
1、甲方以乙方为共同购买人与开发商签订购买合同,并在办理产权证时列明乙方为共有权人;
2、若不能以第1项方式进行时,则以甲方名义签订购买合同并办理产权证,在甲方单位允许转让该房屋时,甲方及时协助乙方办理房屋产权变更事宜。
3、在甲方拿到房屋产权证后至办理完房屋产权变更前,甲方应当将房屋产权证照交由乙方保存。
六、本协议所涉的转让费叁万元及向____大学缴纳的购房意向金贰万元已由乙方一次性于________年____月____日转帐到甲方帐户(购房意向金由____大学按规定从甲方工资卡上扣缴),甲方需出具收到转让费的收条。
七、因乙方不向银行贷款采用一次付清房款的形式,故本协议对甲方有不可反悔的约束力。若甲方单方违约,则甲方除返还本协议约定并已收取的`转让费、赔偿由此给乙方造成的损失外,另需向乙方支付全部房款30%的违约金。
八、本协议未尽事宜由双方协商解决。
九、本协议一式两份,自双方签字后生效,由甲、乙方各执一份并互留对方身份证复印件,对双方有同等法律效力。
甲方:________乙方:________
协议签订地点:____________
协议签订时间:____________
甲方:
身份证号码:
乙方:
身份证号码:
鉴于甲方已经于____年____ 月____日与____有限公司签订编号为 的《商品房买卖合同》,该合同约定标的房屋为海口市海口市______北侧______A3栋住宅楼A3-504房,建筑面积为*方米,按建筑面积计算,单价为人民币____元,总价为人民币____ 元。
经双方友好协商,甲方愿意偿还完标的房屋的按揭贷款后将前述编号为____ 《商品房买卖合同》中买方(既本协议中的甲方)的权利义务概括转让给乙方。为明确双方权利义务,特做以下约定,由双方遵守。
一、转让价款、支付方式
1、编号为____ 《商品房买卖合同》中买方的权利义务概括转让价格为人民币63万元;
2、签订本协议之日起3个工作日内,甲乙双方去银行____ 支行设立共管账户;
3、乙方在设立共管账户之日起三个工作日内将人民币
20万转让甲乙双方设立的共管账户;
4、甲方偿还完毕标的房屋银行贷款,并办理完结与解除与____________________有限公司签订的.编号为____《商品房买卖合同》,并撤销基于该合同产生的商品房合同备案及房屋预告登记手续及时短信通知乙方,乙方收到甲方短信通知之日起2个工作日向甲乙双方共管账户中转让人民币43万元;
5、乙方与开发商____________________有限公司签订《商品房买卖合同》(该合同与编号为____的《商品房买卖合同》相比除编号及买方由甲方变为乙方外,其他条款完全一致),并取得由开发商____________________有限公司出具正式的与该《商品房买卖合同》匹配的正式不动产发票后三个工作日内短信通知甲方,甲方收到乙方通知后提前三天短信通知乙方具体时间配合甲方向银行____支行申请解付甲乙共管账户**计人民币63万元给甲方。
二、双方保证与承诺
1、甲方保证在本协议签订后20个工作日内,偿还完毕标的房屋银行贷款后,并办理完结与解除与____________________有限公司签订的编号为____《商品房买卖合同》,并撤销基于该合同产生的商品房合同备案及房屋预告登记手续;
2、甲方保证在签订本协议后30个工作日内,乙方可以与开发商____________________有限公司签订《商品房买卖合同》(该合同与编号为____的《商品房买卖合同》相比除买方由甲方变为乙方外,其他条款完全一致),并取得与该《商品房买卖合同》匹配的正式不动产发票;
3、乙方保证按照本协议规定的时间向甲乙双方的共管账户转账。
三、违约责任
1、乙方违反本协议第一条第3款约定的,按逾期时间,每日按应转金额日万分之一承担违约金,逾期超过一个月的,甲方有权解除合同;
2、乙方违反本协议第一条第4款约定的,按逾期时间,每日按应转金额日万分之一承担违约金,逾期超过一个月的,甲方有权解除合同,并要求乙方承担违约金人民币20万元;
3、乙方违反本协议第一条第5款约定,逾期通知的,按本协议总价款的的日万分之一承担违约金,收到甲方通知后不协助办理解付款手续的,每次承担违约金人民币1万元;
4、甲方逾期办理本协议第二条第1、2款的,按逾期时间,每日按本协议总价款的日万分之一承担违约金,逾期超过一个月的,甲方有权解除合同,并要求甲方承担违约金人民币20万元;
5、甲方办完所有应办手续后,因乙方自身原因不与开发商____________________有限公司签订《商品房买卖合同》的,则乙方须赔偿甲方违约金人民币20万元;
6、开发商____________________有限公司提供给乙方签订的《商品房买卖合同》与编号为____的《商品房买卖合同》除编号及买方由甲方变为乙方外,其他条款不一致的,乙方可以选择拒绝签订该买卖合同,不属于本协议第三条第4款约定的情形,且甲方须赔偿乙方违约金人民币20万元。
四、争议处理
履行本协议过程中,如有争议双方因协商解决,协商无果的双方一致同意交由海南仲裁委员会仲裁解决。
五、其他
1、无论双方任何一方依据本协议约定单方解除合同、或双方协议解除合同的,都必须以书面形式通知对方或者双方形成书面约定,乙方可以凭借书面通知及书面约定单方解付甲乙双方在银行____支行共管的资金
2、双方法定联系方式为以下列明,致函、短信、电邮以下联系地址均视为已经履行完毕通知义务。
甲方:
联系人:
地址:
电话:
电邮:
乙方:
联系人:
地址:
电话:
电邮:
3、本协议一式四份,双方各执两份,双方签名后生效。
4、甲方于____年____月____日与____________________有限公司签订编号为____的《商品房买卖合同》为本协议书附件。
甲方:
乙方:
时间:
地点:
——转让购房合同菁选
转让购房合同
随着人们法律意识的建立,合同出现的次数越来越多,签订合同是减少和防止发生争议的重要措施。合同有不同的类型,当然也有不同的目的,以下是小编为大家整理的转让购房合同,仅供参考,大家一起来看看吧。
卖方:(甲方),身份证号:xxxxxxxxxxxxx
买房:(乙方),身份证号:xxxxxxxxxxxxx
甲、乙双方在*等、自愿、协商一致的基础上,就乙方向甲方购买私有住房,达成如下协议:
第一条 甲方自愿将其房屋出售给乙方,乙方也已充分了解该房屋具体状况,并自愿买受该房屋。该房屋具体状况如下: 甲方所售房屋位于xx,房屋占地面积约为xx*方米,院子占地面积约为xx*方米,房屋为x楼,一楼为x个门面,2、3楼为套房,中间有楼梯间,房屋总面积约为xx*方米,一楼门面为框架结构,二、三楼住房为砖混凝结构,二、三楼房屋*面图见本合同附件;
第二条 房屋价格及其他费用: 甲、乙双方协商一致,甲方所售房屋总金额为人民币xx万元整(¥xx);
第三条 付款方式: 签订合同之日一次性付清;
第四条 特别约定:
1、因乙方所购房屋为农村集体土地上建筑。该房屋买卖过程中所发生的`交易或过户需要本村村民委员会同意或有关部门审批的手续问题,甲方应当积极全力配合乙方一起解决妥善。若因此引发相应纠纷的,由甲方负责处理。
2、如乙方所购房屋以后可以办理房产证时,甲方应予以积极配合,但相关费用由乙方自行负担。
第五条 该房屋毁损、灭失的风险自房屋正式交付之日起转移给乙方。
第六条 今后如房屋重建,甲方应承认乙方的住房面积。如国家征地,土地赔偿及住房面积赔偿均归乙方所有,甲方负责积极配合;
第七条 本合同签订之后,房价涨落,买卖双方不得反悔;
第八条 本合同未尽事宜,由甲、乙双方另行议定,并签订补充协议,补充协议与本合同具同等法律效力;
第九条 本合同自甲、乙双方签字之日起生效;
第十条 本合同附二、三楼*面图;
第十一条 本合同一式三份,甲方执一份、乙方执二份;
甲方(签印):xxxxxxx 住 址:xxxxx 联 系 电 话:xxxxx
乙 方(签印):xxxxxxxxxx 联 系 电 话:xxxxx
签订日期:xxx年xxx月xxx日
出卖方(甲方):
买受方(乙方):
第一条房屋的基本情况:出卖方房屋(以下简称该房屋)坐落于;位于第__层,共__(套)(间),房屋结构为_______,建筑面积_______*方米。
第二条价格:该房屋售价总金额为人民币__________元整。
第三条付款方式:分两次付清,乙方于____年____月_____日向甲方付______元,剩余_______元于____年____月_____日付清。
第四条交付期限:出卖方应于本合同生效后,将该房屋付给买受方。
第五条关于产权登记的约定:在买受方实际接收该房屋之日起,出卖方协助买受方在房地产产权登记机关规定的.期限内向房地产产权登记机关办理权属登记手续。
第六条出卖方保证在交易时该房屋没有产权纠纷,有关按揭、抵押债务、税项及租金等,出卖方均在交易前办妥。交易后如有上述未清事项,由出卖方承担全部责任。
第七条本合同未尽事项,由甲、乙双方另行议定,并签订补充协议。
第八条本合同中未规定的事项,均遵照中华人民共和国和有关法律、法规和政策执行。
第九条本合同在履行中发生争议,由甲、乙双方协商解决。协商不成时,甲、乙双方同意由临汾仲裁委员会仲裁。
第十条本合同(经甲、乙双方签字)之日起生效。本合同一式两份,甲、乙双方各执一份。
出卖方(甲方):买受方(乙方):
____年____月_____日____年____月_____日
出卖方(甲方):
买受方(乙方):
第一条 房屋的基本情况。出卖方房屋(以下简称该房屋)坐落于 ;位于第xx层,共xx(套)(间),房屋结构为xxxxxxx,建筑面积xxxxxxx*方米。
第二条 价格。该房屋售价总金额为人民币xxxxxxxxxx元整。
第三条 付款方式。分两次付清,乙方于xx年x月x日向甲方付xxxxxx元,剩余xxxxxxx元于xx年x月x日付清。
第四条 交付期限。出卖方应于本合同生效后,将该房屋付给买受方。
第五条 关于产权登记的约定。在买受方实际接收该房屋之日起,出卖方协助买受方在房地产产权登记机关规定的期限内向房地产产权登记机关办理权属登记手续。
第六条 出卖方保证在交易时该房屋没有产权纠纷,有关按揭、抵押债务、税项及租金等,出卖方均在交易前办妥。交易后如有上述未清事项,由出卖方承担全部责任。
第七条 本合同未尽事项,由甲、乙双方另行议定,并签订补充协议。
第八条 本合同中未规定的`事项,均遵照中华人民共和国和有关法律、法规和政策执行。
第九条 本合同在履行中发生争议,由甲、乙双方协商解决。协商不成时,甲、乙双方同意由临汾仲裁委员会仲裁。
第十条 本合同(经甲、乙双方签字)之日起生效。本合同一式两份,甲、乙双方各执一份。
出卖方(甲方): 买受方(乙方):
xx年x月x日 xx年x月x日
甲方:身份证号码:
乙方:身份证号码:
经双方自愿、*等协商,就__团购房的认购权转让达成如下协议:
第一条:甲方自愿将___系统团购房的认购权转让给乙方,乙方已充分了该团购房的具体状况,并自愿买受该房认购权。该团购房具体状况如下:
1 、转让的`团购房认购权(含地下车位一个)座落于___路街道办事处,名称为“___”,建筑面积为90至120*方米(此面积不含地下车位面积),认购房屋必须同时认购车位一个。
2 、该团购房均价为3800元/ ㎡,建成后因楼层和**差异等因素,实际价格可能会高于和低于3800元/ ㎡.
第二条:乙方一次性付给甲方认购资格转让费元(大写:元),原认购协议交由乙方保管。
第三条:乙方今后交首付款和正式签订购房合同的时间,以开发商通知时间为准,具体选房、抽房事宜由乙方负责,甲方有义务通知乙方相关事项并负责办理更名手续。乙方对所购房屋自行承担风险,甲方不负责任何风险和有关经济、法律责任。
第四条:如果___地产开发有限公司于___签订的房屋认购协议失效,甲方退还乙方全部转让费。
第五条:本协议为一次性转让协议,甲乙双方签字后生效,双方不得违约。
第六条:本协议一式二份。其中甲方留执一份,乙方留执一份。
甲方(签章): 乙方(签章):
签约日期:20xx年X月X日
甲方(转让方)
性别
年龄 岁
民族
文化
身份证号码
电话
住址
乙方(受让方)
性别
年龄 岁
民族 ,
文化
身份证号码
电话
住址
鉴于:
1、甲方享有___房地产开发有限责任公司开发的__项目一套商品房的购买权,并已交纳部分购房款(订金)
2、甲方决定将购买该套商品房的权利转让给乙方,乙方愿意受让购买该套商品房的权利。
为了明确甲乙双方的权利义务关系,甲乙双方就乙方受让甲方购买该套商品房权利的有关事宜,经*等协商达成一致意见,根据我国合同法及相关法律法规的规定,特签订本协议。
一、甲方将其购买该套商品房的`权利转让给乙方,甲乙双方均同意乙方以甲方名义或以乙方自已的名义购买该套商品房。
二、该套商品房购房权利转让费为 万 仟 佰 拾 元整(¥ 元),该款项包含甲方已支付的购房款、订金、定金、利息、可得利益等。该转让费于本协议签订后 日内一次性支付给甲方,甲方收到该转让费后,应向乙方出具《收据》。
三、甲方收到乙方的转让费后,甲方就购买该套商品房所享有的相关权利全部归乙方享有。
四、本协议签订后,甲方应主动到公司办理该套商品房买方主体变更的相关备案手续,《商品房买卖合同》由乙方直接与房开公司签订。
五、因种种原因,如果房开公司只同意以甲方名义签订《商品房买卖合同》并***购房手续的,则以甲方名义签订《商品房买卖合同》并办理购房的各种手续,甲方应予以配合。所发生的所有费用(包括购房款及相关税费等)全部由乙方承担,房屋产权归乙方所有,乙方享有房屋完整的占有、使用、收益和处分的权利,甲方无权处分该套商品房。
六、若以甲方名义购买该套商品房的,甲方不得将该套商品房转卖、赠与、抵押或出租,否则,甲方应赔偿乙方的全部损失,并应向乙方承担壹拾万元违约金。当房屋可以办理过户手续时,甲方均无条件配合过户。若甲方故意不配合办理相关手续的,甲方应向乙方承担伍万元违约金,并赔偿乙方的全部损失。
七、本协议签订后,甲乙双方均不得返悔。若乙方返悔,则乙方所交转让费不予返还若甲方返悔,则甲方应双倍返还乙方所付转让费,并应按房屋评估价赔偿乙方的全部损失。
八、甲方应根据乙方的要求积极配合办理购房、验收、过户等相关手续,甲方因此而发生的误工费、交通费等由乙方承担。
九、本协议所称“全部损失”,包括预期利益损失和律师费。
十、其他
1、未尽事宜,由甲乙双方另行协商解决。
2、本协议一式四份,甲乙双方各执两份。
3、本协议自甲乙双方签字之日起生效。
甲方:
乙方:
签订地点:__省__市
签订日期:__年__月__日
转让方(简称甲方):
受让方(简称乙方):
身份证号:
身份证号:
电话号码:
电话号码:
甲乙双方就房屋指标转让相关事项进行充分协商,在依法、*等、自愿原则下签订本合同。
一、甲方将其单位(某某单位)准备修建集资房中属于甲方的房屋指标转让给乙方。房屋价格暂定为均价x元每*米,面积暂定*米,住房具**臵及房号等信息以甲方所在单位确定范围为准,甲方应将其所在单位确定的购房信息、选房范围及时告知乙方,由乙方在该范围内选择甲方有权选择的房屋。
二、甲方应当保证乙方购买甲方所转让的房屋无争议。该房屋建设所需的所有资金(以甲方所在单位确定的金额为准)由乙方承担。每期缴款甲方应及时通知乙方,乙方应在甲方单位规定时间内将相应资金存入甲方单位指定的银行账户(收款账号:,收款单位:,收款人开户银行:,款项用途:交购房款)。账户如有改动或需现金交款,以甲方通知的账户为准或一次性现金交付甲方。乙方存款后及时将存款凭证交甲方,甲方向单位开具收据后交乙方保管;如果是乙方一次性现金交款给甲方或转账给甲方,甲方收款后打收据给乙方,待甲方向单
位开具收据后交乙方保管。另签订的认购合同书、签订购房合同等所有相关购房手续,所取得的票据及合同均由乙方保管。如甲方单位有关部门需要这些手续,乙方应及时将这些手续交给甲方,甲方办完后及时将这些手续交还乙方。
三、甲方应当保证其转让给乙方的'房屋能够将产权证办至乙方名下。
四、甲方为乙方先代付第一笔定金(¥x),缴款凭证先由甲方保管,等签订合同当日乙方支付甲方贰万元,同时甲方将缴款凭证及单位收据交由乙方保管。
五、乙方支付甲方房屋指标转让费人民币(¥x),乙方在本合同签订当日将房屋指标转让费中的人民币(¥x)交付甲方,余下的人民币(x)于某某单位补贴x元钱到位时交于甲方(因甲方未在某某单位集资建房,因享受元补贴,此款项归属于甲方),甲方在分别收到上述款项后分别打收据给乙方。
六、若因不可抗力、政策变动、单位及开发商因素导致房屋停建而使购房指标取消,则甲方应在一周内退回乙方购房指标转让费。
七、房屋建成交付甲方后甲方应及时将房屋钥匙全部交乙方由乙方居住,甲方不得妨碍乙方居住。乙方必须遵守甲方所在单位针对该小区制定的各项管理规定及该小区自身的各项制度。
八、房屋能办理产权转移手续时,甲方立即将该房屋产权转移给乙方,乙方应给予必要配合,办理产权转移所产生的一切费用由乙方负责。产权转移成功时乙方将本合同约定的甲方交给乙方的所有收据
退还给甲方。具备过户条件,甲方违反约定不转让,或者不配合乙方过户,退还乙方修建该房屋交付的所有资金。乙方违反约定不受让的,或者交纳购房款不足的,甲方有权不将该房屋产权转移给乙方。
九、本合同一式两份,甲乙双方各执一份,合同自双方签字之日起生效,甲乙双方应遵守并认真履行本合同约定,履约过程中发生纠纷甲乙双方协商解决,协商不成可向人民法院提起诉讼。
甲方签字(捺印):
乙方签字(捺印):
签订时间:
签订时间:
甲方:(卖方)xxxxxxxxxxxxxxxxxx
身份证号码:xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
乙方:(买方)xxxxxxxxxxxxxxxxxx
身份证号码:xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
根据《中华人民共和国合同法》以及其它有关法律法规之规定,甲、乙双方在*等、自愿的`基础上,经充分协商,一致同意,就买卖房屋达成以下条件:
一、买卖房屋基本情况
1、房屋坐落:xxxxxxx市xxxxxxx省(区)xxxxxxx街道xxxxxxx小区xxxxxxx栋xxxxxxx单元xxxxxxx号。
2、房屋结构:xxxxxxxxxxxxxx结构。
3、房屋面积:共计xxxxxxx*方米。
4、房产证号:xxxxxxxxxxxxxx。
二、房屋总售价:大写人民币xxxxxxxxxxxxxx元(小写xxxxxxxxx元)。
三、付款方式及期限
本合同签定之日,乙方第一次付给甲方购房定金人民币xxxxxxxxxxxxxx元整(xxxxxxx元);
第二次付款:在xx年x月x日前,乙方将购房款人民币xxxxxxxxxxxx元整(xxxxxxx元)付给甲方。
第三次付款:在办理乙方名下的相关手续后,乙方再将购房款人民币xxxxxxxxxxxxx元整(xxxxxxx元)付清给甲方。
四、甲乙双方责任
1、甲方保证本房屋在合同签完产权清晰无异议,绝无买卖、抵押、典当等与他人纠纷之事,否则产生一切后果由甲方承担法律责任和经济损损失。
2、甲方在本合同签定收购房款后,不得因市场涨价或政策原因等为理由,收回或反悔不出售此房屋,如甲方违约,应赔偿双倍已付的购房款给乙方;乙方在本合同签定后若中途违约,甲方有权没收乙方已付的购房款。
五、双方约定其他事项
1、本合同若有未尽事宜,双方可另行补充合同,补充合同与合同书具有同等法律效力。
2、本合同书自双方签定合同之日生效。
3、本合同一式二份,甲乙双方各执一份。
甲方:xxxxxxxxxxxxxxxxxx
身份证:xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
乙方:xxxxxxxxxxxxxxxxxx
身份证:xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
xx年x月x日
甲方: 身份证号码:
乙方: 身份证号码:
经双方自愿、*等协商,就xx 团购房的认购权转让 达成如下协议:
第一条: 甲方自愿将xxx系统团购房的认购权转让给乙方,乙方已充分了该团购房的具体状况,并自愿买受该房认购权。该团购房具体状况如下:
1 、转让的团购房认购权(含地下车位一个)座落于xxx路街道办事处,名称为“xxx”,建筑面积为 90 至 120 *方米(此面积不含地下车位面积),认购房屋必须同时认购车位一个。
2 、该团购房均价为 3800 元 / ㎡,建成后因楼层和**差异等因素,实际价格可能会高于和低于 3800 元 / ㎡。
第二条: 乙方一次性付给甲方认购资格转让费 元(大写: 元),原认购协议交由乙方保管。
第三条: 乙方今后交首付款和正式签订购房合同的时间,以开发商通知时间为准,具体选房、抽房事宜由乙方负责,甲方有义务通知乙方相关事项并负责办理更名手续。乙方对所购房屋自行承担风险,甲方不负责任何风险和有关经济、法律责任。
第四条: 如果xxx地产开发有限公司于xxx签订的房屋认购协议失效,甲方退还乙方全部转让费。
第五条: 本协议为一次性转让协议,甲乙双方签字后生效,双方不得违约。
第六条: 本协议一式二份。其中甲方留执一份,乙方留执一份。
甲方 ( 签章 ) : 乙方 ( 签章 ) :
签约日期: 年 月 日
----------
甲方(转让方): ,性别 ,年龄 岁,民族 ,文化 ,身份证号码 ,电话 ,住址 。
乙方(受让方): ,性别 ,年龄 岁,民族 ,文化 ,身份证号码 ,电话 ,住址 。
鉴于:
1、甲方享有××××房地产开发有限责任公司开发的××项目一套商品房的购买权,并已交纳部分购房款(订金)。
2、甲方决定将购买该套商品房的权利转让给乙方,乙方愿意受让购买该套商品房的权利。
为了明确甲乙双方的权利义务关系,甲乙双方就乙方受让甲方购买该套商品房权利的有关事宜,经*等协商达成一致意见,根据我国合同法及相关法律法规的规定,特签订本协议。
一、甲方将其购买该套商品房的权利转让给乙方,甲乙双方均同意乙方以甲方名义或以乙方自已的名义购买该套商品房。
二、该套商品房购房权利转让费为 万 仟 佰 拾 元整(¥ 元),该款项包含甲方已支付的购房款、订金、定金、利息、可得利益等。该转让费于本协议签订后 日内一次性支付给甲方,甲方收到该转让费后,应向乙方出具《收据》。
三、甲方收到乙方的转让费后,甲方就购买该套商品房所享有的`相关权利全部归乙方享有。
四、本协议签订后,甲方应主动到公司办理该套商品房买方主体变更的相关备案手续,《商品房买卖合同》由乙方直接与房开公司签订。
五、因种种原因,如果房开公司只同意以甲方名义签订《商品房买卖合同》并***购房手续的,则以甲方名义签订《商品房买卖合同》并办理购房的各种手续,甲方应予以配合。所发生的所有费用(包括购房款及相关税费等)全部由乙方承担,房屋产权归乙方所有,乙方享有房屋完整的占有、使用、收益和处分的权利,甲方无权处分该套商品房。
六、若以甲方名义购买该套商品房的,甲方不得将该套商品房转卖、赠与、抵押或出租,否则,甲方应赔偿乙方的全部损失,并应向乙方承担壹拾万元违约金。当房屋可以办理过户手续时,甲方均无条件配合过户。若甲方故意不配合办理相关手续的,甲方应向乙方承担伍万元违约金,并赔偿乙方的全部损失。
七、本协议签订后,甲乙双方均不得返悔。若乙方返悔,则乙方所交转让费不予返还;若甲方返悔,则甲方应双倍返还乙方所付转让费,并应按房屋评估价赔偿乙方的全部损失。
八、甲方应根据乙方的要求积极配合办理购房、验收、过户等相关手续,甲方因此而发生的误工费、交通费等由乙方承担。
九、本协议所称“全部损失”,包括预期利益损失和律师费。
十、其他
1、未尽事宜,由甲乙双方另行协商解决。
2、本协议一式四份,甲乙双方各执两份。
3、本协议自甲乙双方签字之日起生效。
甲方: 乙方:
签订地点:××省××市
签订日期:20××年××月××日
甲方:
身份证号码:
乙方:
身份证号码:
甲、乙双方在*等自愿、互惠互利友好协商的基础上达成如下协议,供双方共同遵守:
一、甲方自愿将其所在单位职工团购的房屋指标转让给乙方,由乙方以甲方名义购买该住房一套。
二、该住房项目位于________,具**置以团购房合同为准。
三、该住房价格、面积以团购合同为准。
四、该住房的楼层及位置按甲方单位最终分配方案确定。
五、该住房的购房款和税费及所有相关费用全部由乙方承担支付,该住房的一切权利亦归乙方所有。甲方在收取指标转让费后,对该住房不再享有任何权利。同时,甲方仅为出售指标,对团购房产生的风险与责任均无责任,由乙方自行承担。
六、该住房的购房款和税费及相关费用由乙方以甲方的'名义直接支付给收款单位,或由乙方通过甲方支付收款单位,或以其他方式支付,但无论以何种方式支付,甲方都只是名义上的付款人,实际付款人为乙方。因团购该住房而开具的收据、发票、合同及其他书面材料甲方均应交付乙方保管。
七、甲方应在接到有关该团购房款和税费及相关费用的缴纳通知之日起二日内,及时将缴纳的时间、金额与地点等有关事项通知乙方,以便乙方按时交纳,若因甲方的疏忽而未能及时通知,由甲方承担责任。若甲方及时通知后,乙方未及时交
纳,所造成的后果由乙方承担。
八、甲方协助办理相关房产证件时,户主名字应办理为乙方。
九、通过协商,乙方自愿向甲方支付团购指标转让费人民币:____。同时乙方应向甲方支付团购首付款人民币:___,以上两项合计人民币:____。
十、乙方应在____年____月____日前向甲方支付指标转让费。如乙方不能按时支付甲方指标转让费,按未支付金额逾期以每天万分之三向甲方支付违约金。
十一、因开发商或甲方单位原因,导致与开发商的团购合同内容变更,甲方不承担责任,且本转让合同不能解除。
十二、甲乙双方不得擅自解除本合同,否则违约方向守约方支付违约金:壹拾陆万伍仟元整。
十三、本合同未尽事宜,由甲、乙双方友好协商,签订补充协议予以解决,或按国家有关规定处理。
十四、本合同一式二份,甲、乙双方各执一份,具有同等的法律效力。
十五、以上合同内容是甲方、乙方真实意思的表示,从签订之日起生效。
甲方:
乙方:
____年____月____日
甲方:________________(以下简称甲方)
乙方:________________(以下简称乙方)
甲乙双方本着互惠互利、诚实信用的原则,就_______________市规划管理局在________________集资房的`购房资格,由甲方转让给乙方,现将转让有关事宜达成如下协议:
一、乙方因住房需要,要求承让(购买)甲方原_______________市规划管理局在________________所取得的集资购房资格。
二、甲方在乙方支付购房资格转让费共计_________________元后,同意将购房资格转让给乙方。
三、在房屋建设过程中甲方配合乙方办理房屋过户(甲方过户到乙方)、按揭等有关手续。
四、若因特殊情况,该集资房最终不能修建竣工,甲方按乙方支付的原金额________________元退还给乙方(不含利息等)。
五、付款方式:
甲乙双方在本协议签订之时,首次付款_______________万元,
第二次于_______________月_______________日前付_______________万元,
第三次于_______________年_______________月_______________日前付________________元。
六、未尽事宜,双方再行协商;本协议一式三份,甲乙双方各执一份,自签字之日起生效。
甲方:_________________
_______________年_______________月_______________日
乙方:_________________
_______________年_______________月_______________日
购房转让方(甲方):______________
身份证号码:_________
联系电话:_____________
承购房屋方(乙方):_______________
身份证号码:____________
联系电话:___________
经甲、乙双方自愿商定:为明确本次购房甲、乙双方的权益,现经双方协商一致,签定本合同。
第一条:乙方付给甲方转让费:人民币_______元正(小写:¥_______元)。
第二条:转让费交付日期为___年___月___日。
第三条:本次房屋申购金为人民币叁万元正(小写:¥30000.00元)由乙方全额支付。甲方拿到转让费后将房屋申购金发票交由乙方保管,以后的房屋抽签及选房、购房由乙方自行负责(如有需要甲方参与配合办理相关手续,甲方应配合办理)。
第四条:今后乙方不论购买本次所申购房屋与否,均与甲方无关(所转让费不再退还);乙方购买的.房屋升值或贬值与甲方无关。
第五条:本合同一经签定,甲、乙双方不得反悔,否则视为合同违约,按本次合同发生转让费叁倍金额支付对方违约金。
本合同一式二份,甲、乙双方各持一份,本合同经甲、乙双方签字后生效。
甲方(公章):_________
乙方(公章):_________
法定代表人(签字):_________
法定代表人(签字):_________
_________年____月____日
_________年____月____日
单位团购房屋指标转让合同
甲方(出售方): 身份证号码:
乙方(购买方): 身份证号码:
甲、乙双方在*等自愿、互惠互利友好协商的基础上达成如下协议,供双方共同遵守:
一、甲方自愿将其所在单位职工团购的房屋指标转让给乙方,由乙方以甲方名义购买该住房一套(包括地下停车位)。
二、该住房项目位于,具**置以团购房合同为准。
三、该住房价格、面积以团购合同为准。
四、该住房的楼层及位置按甲方单位最终分配方案确定。
五、该住房的购房款和税费及所有相关费用全部由乙方承担支付,该住房的一切权利亦归乙方所有。甲方在收取指标转让费后,对该住房不再享有任何权利。同时,甲方仅为出售指标,对团购房产生的风险与责任均无责任,由乙方自行承担。
六、该住房的购房款和税费及相关费用由乙方以甲方的名义直接支付给收款单位,或由乙方通过甲方支付收款单位,或以其他方式支付,但无论以何种方式支付,甲方都只是名义上的付款人,实际付款人为乙方。因团购该住房而开具的收据、发票、合同及其他书面材料甲方均应交付乙方保管。
七、甲方应在接到有关该团购房款和税费及相关费用的缴纳通知之日起二日内,及时将缴纳的`时间、金额与地点等有关事项通知乙方,以便乙方按时交纳,若因甲方的疏忽而未能及时通知,由甲方承担责任。若甲方及时通知后,乙方未及时交
纳,所造成的后果由乙方承担。
八、甲方协助办理相关房产证件时,户主名字应办理为乙方。
九、通过协商,乙方自愿向甲方支付团购指标转让费人民币:(¥ 元)。同时乙方应向甲方支付团购首付款人民币: (¥元),以上两项合计人民币: (¥ 元)。
十、乙方应在 年 月 日前向甲方支付指标转让费。如乙方不能按时支付甲方指标转让费,按未支付金额逾期以每天万分之三向甲方支付违约金。
十一、因开发商或甲方单位原因,导致与开发商的团购合同内容变更,甲方不承担责任,且本转让合同不能解除。 十二、甲乙双方不得擅自解除本合同,否则违约方向守约方支付违约金: 壹拾陆万伍仟元整 (¥165000.00元)。 十三、本合同未尽事宜,由甲、乙双方友好协商,签订补充协议予以解决,或按国家有关规定处理。
十四、本合同一式二份,甲、乙双方各执一份,具有同等的法律效力。
十五、以上合同内容是甲方、乙方真实意思的表示,从签订之日起生效。
甲 方(签字认可): 联系电话:
乙 方(签字认可): 联系电话:
现场证明人: 联系电话:
年 月 日
转让方(简称甲方):受让方(简称乙方): 身份证号: 身份证号:
电话号码: 电话号码:
甲乙双方就房屋指标转让相关事项进行充分协商,在依法、*等、自愿原则下签订本合同。
一、甲方将其单位(某某单位)准备修建集资房中属于甲方的房屋指标转让给乙方。房屋价格暂定为均价 元每*米,面积暂定*米,住房具**臵及房号等信息以甲方所在单位确定范围为准,甲方应将其所在单位确定的购房信息、选房范围及时告知乙方,由乙方在该范围内选择甲方有权选择的房屋。
二、甲方应当保证乙方购买甲方所转让的房屋无争议。该房屋建设所需的所有资金(以甲方所在单位确定的金额为准)由乙方承担。每期缴款甲方应及时通知乙方,乙方应在甲方单位规定时间内将相应资金存入甲方单位指定的银行账户(收款账号:,收款单位: ,收款人开户银行: ,款项用途: 交购房款)。账户如有改动或需现金交款,以甲方通知的账户为准或一次性现金交付甲方。乙方存款后及时将存款凭证交甲方,甲方向单位开具收据后交乙方保管;如果是乙方一次性现金交款给甲方或转账给甲方,甲方收款后打收据给乙方,待甲方向单
位开具收据后交乙方保管。另签订的认购合同书、签订购房合同等所有相关购房手续,所取得的票据及合同均由乙方保管。如甲方单位有关部门需要这些手续,乙方应及时将这些手续交给甲方,甲方办完后及时将这些手续交还乙方。
三、甲方应当保证其转让给乙方的房屋能够将产权证办至乙方名下。
四、甲方为乙方先代付第一笔定金(¥ ),缴款凭证先由甲方保管,等签订合同当日乙方支付甲方贰万元,同时甲方将缴款凭证及单位收据交由乙方保管。
五、乙方支付甲方房屋指标转让费人民币 (¥ ),乙方在本合同签订当日将房屋指标转让费中的人民币(¥ )交付甲方,余下的人民币( )于某某单位补贴 元钱到位时交于甲方(因甲方未在某某单位集资建房,因享受 元补贴,此款项归属于甲方),甲方在分别收到上述款项后分别打收据给乙方。
六、若因不可抗力、政策变动、单位及开发商因素导致房屋停建而使购房指标取消,则甲方应在一周内退回乙方购房指标转让费。
七、房屋建成交付甲方后甲方应及时将房屋钥匙全部交乙方由乙方居住,甲方不得妨碍乙方居住。乙方必须遵守甲方所在单位针对该小区制定的各项管理规定及该小区自身的各项制度。
八、房屋能办理产权转移手续时,甲方立即将该房屋产权转移给乙方,乙方应给予必要配合,办理产权转移所产生的一切费用由乙方负责。产权转移成功时乙方将本合同约定的`甲方交给乙方的所有收据
退还给甲方。具备过户条件,甲方违反约定不转让,或者不配合乙方过户,退还乙方修建该房屋交付的所有资金。乙方违反约定不受让的,或者交纳购房款不足的,甲方有权不将该房屋产权转移给乙方。
九、本合同一式两份,甲乙双方各执一份,合同自双方签字之日起生效,甲乙双方应遵守并认真履行本合同约定,履约过程中发生纠纷甲乙双方协商解决,协商不成可向人民法院提起诉讼。
甲方签字(捺印): 乙方签字(捺印): 签订时间: 签订时间:
身份证号码:
乙方:身份证号码:
经双方自愿、*等协商,就__团购房的认购权转让达成如下协议:
第一条:甲方自愿将___系统团购房的认购权转让给乙方,乙方已充分了该团购房的具体状况,并自愿买受该房认购权。该团购房具体状况如下:
1、转让的'团购房认购权座落于___路街道办事处,名称为“___”,建筑面积为90至120*方米,认购房屋必须同时认购车位一个。
2、该团购房均价为3800元/㎡,建成后因楼层和差异等因素,实际价格可能会高于和低于3800元/㎡。
第二条:乙方一次性付给甲方认购资格转让费元,原认购协议交由乙方保管。
第三条:乙方今后交首付款和正式签订购房合同的时间,以开发商通知时间为准,具体选房、抽房事宜由乙方负责,甲方有义务通知乙方相关事项并负责办理更名手续。乙方对所购房屋自行承担风险,甲方不负责任何风险和有关经济、法律责任。
第四条:如果___地产开发有限公司于___签订的房屋认购协议失效,甲方退还乙方全部转让费。
第五条:本协议为一次性转让协议,甲乙双方签字后生效,双方不得违约。
第六条:本协议一式二份。其中甲方留执一份,乙方留执一份。
甲方:乙方:
签约日期:____年____月____日
甲方:__________________
乙方:__________________
经甲乙双方共同协商,甲方自愿将所属自已的一幢房屋出售给乙方,现就相关事宜说明如下:
一、房屋坐落情况及边界
1、本协议所指的房屋为______市______区______镇______村______组小地名______所拥有的住房(______结构、______列______间)。
2、房屋边界:东至__________________;南至__________________;西至__________________;北至__________________。
二、房屋价格及付款方式
1、房屋出售价格为人民币______元整($______元)
2、乙方在签订协议时一次性向甲方付清款项。
三、双方的权利及义务
1、从本合同生效之日起,乙方即拥有该房屋及地基的所有权,此后与该房屋有关的`事宜皆与甲方无关。
2、房屋出售后,甲方应尽的义务及应享有的权利全部转让给乙方,因房屋拆迁及其它原因产生的风险及利益概由乙方负责或享有。
四、其他事宜
此协议一式二份,甲乙双方各执一份,从甲乙双方签字之日起生效。
甲方(签字)__________________
乙方(签字)__________________
20__年__月___日
——转让购房合同菁选
转让购房合同
随着法律观念的日渐普及,合同的地位越来越不容忽视,它也是实现专业化合作的纽带。那么大家知道合同的格式吗?以下是小编精心整理的转让购房合同,希望能够帮助到大家。
身份证号码:
乙方:身份证号码:
经双方自愿、*等协商,就__团购房的认购权转让达成如下协议:
第一条:甲方自愿将___系统团购房的认购权转让给乙方,乙方已充分了该团购房的具体状况,并自愿买受该房认购权。该团购房具体状况如下:
1、转让的.团购房认购权座落于___路街道办事处,名称为“___”,建筑面积为90至120*方米,认购房屋必须同时认购车位一个。
2、该团购房均价为3800元/㎡,建成后因楼层和差异等因素,实际价格可能会高于和低于3800元/㎡。
第二条:乙方一次性付给甲方认购资格转让费元,原认购协议交由乙方保管。
第三条:乙方今后交首付款和正式签订购房合同的时间,以开发商通知时间为准,具体选房、抽房事宜由乙方负责,甲方有义务通知乙方相关事项并负责办理更名手续。乙方对所购房屋自行承担风险,甲方不负责任何风险和有关经济、法律责任。
第四条:如果___地产开发有限公司于___签订的房屋认购协议失效,甲方退还乙方全部转让费。
第五条:本协议为一次性转让协议,甲乙双方签字后生效,双方不得违约。
第六条:本协议一式二份。其中甲方留执一份,乙方留执一份。
甲方:乙方:
签约日期:____年____月____日
甲方:____ 身份证号:____
乙方:____ 身份证号:____
经双方友好协商,本着互惠互利的原则。甲方自愿将在_____________________享受到职工可认购指标房的优惠政策即购房指标,有偿转让给乙方享有。现就转让事宜,制定如下合同,供双方信守:____
一. 本合同购房指标仅指_________________________________的认购指标,双方确定认购房指标为_________㎡。
二.甲方收取乙方购房指标转让费人民币________________元。在签订本合同支付_______________元,房屋产权证从甲方过户到乙方后支付______________元。
三.甲方责任
1.在没有更名前,甲代表乙方到_____________(或开发商)签订有关购房协议;帮带乙方拿各期房款到____________(或开发商)指定的地点缴费,票据有归乙方保存。
2.甲方帮助乙方办理房屋产权登记,过户等手续,费用在壹万元之内由_______乙方支付,过户费超过壹万元,由甲乙双方共同承担各自支付一半。没有过户前,甲方不得用该房屋产权证来承保、抵押等经济活动,产权证办理好后由乙方保管。
3.在签订本协议后,甲方应当全力配合乙方办理选房及该房产过户的一切相关手续.
4.若因不可抗力、政策变动、单位及开发商因素导致房屋停建,或者使购房指标取消,则甲方应在一周内退回乙方购房指标转让费、购房款其它已支付款项
5.甲方将购房指标转让给乙方后,不得将该购房指标再行转让他人;
6.接到单位关于购房的各类通知后(如交款通知、领取文件、钥匙等各种通知),二十四小时内通知乙方;
7.当房屋建成并交房时,甲方应及时通知乙方,并在两日内将房屋钥匙交给乙方。
四.乙方责任
1.在签订本协议后,乙方应当按约定时间向甲方支付购房指标转让费,及时按要求支付此次所选房屋的购房款、房屋配套费、税费等手续的所有相关费用,甲方应协助乙方房屋更名;
2.乙方不得以甲方名义办理该房屋产权相关的抵押贷款;
3.若三年内由于各种原因没有交房乙方有权要求甲方退还购房指标转让费并中止该合同;
4.乙方有权将房屋转让第三方,甲方不得干预及索取其他费用。
5.本协议签订后,甲方因该房屋所取得或享有的各项优惠福利政策(包括但不限于:____房屋面积的赠送和增加,房屋相关税费的减免)均由乙方享受,甲方不得借此要求乙方再行补偿;
6.本协议签订后,乙方已充分考虑自己的经济实力和该房屋的偿付能力承诺在双方还未完成对该房屋的产权交割之前不会中途退出该协议,如乙方中途退出该协议将视为违约。
五、违约责任:____
1.本协议签订后,甲方若不尽配合义务及时协助乙方办理房屋登记、备案、交款、交房、 过户等手续或又将购房指标再行转让他人,或单方面终止本协议,
导致乙方未能购买该房屋的,视甲方违约,甲方除应返还乙方已支付的房屋指标转让费、购房款、房屋配套费及届时更名、过户等手续的所有相关费用外,还要按房屋购买价与届时市场价差额计付乙方损失并赔偿双倍购房指标转让费。乙方违约或终止本协议,甲方无须退还乙方已付的购房指标转让费,购房款及其它已支付款项等,甲方应在一周内返还乙方;
2.在房屋选房、更名、过户等过程中,由于乙方不能按时交清房款及手续费等,造成房屋不能顺利选购、更名、过户,甲方不承担责任,且不退还购房指标转让费。
3.在乙方最终取得房屋所有权之前,乙方不得使用署有甲方姓名的任何证件用于任何用途,否则乙方以违约论处。
4.若因不可抗力、政策变动、单位及开发商因素导致本协议无法履行,本协议自动失效,且不视为双方违约。按本条解除协议时,甲方应退还给乙方已付全部款项,甲方应在一周内返还乙方。
5.开发商向甲方交付房屋当日,甲方即告知乙方,并及时同乙方办理房屋交割手续。甲方向乙方交割房屋后,所发生的`物业管理费、水电费、卫生费等与房屋使用相关的费用及责任均由乙方承担。
六、其他
1.签订本协议时,甲乙双方向对方提供身份证复印件作为附件。甲方还向乙方提供工作证和结婚证的复印件、住宅申购意向金收据或合同和其他已交款项收据原件,届时乙方出具相关收据给甲方。双方均不得将以上证件和提供给第三方,否则追究法律责任。
2.双方约定因国家政策、单位原因造成本协议无法及时履行的,甲方应提前通知乙方,并继续配合乙方取得相关权益。
3.双方不能对甲乙及见证方以外的人或公司公开本购房权转让协议内容,本协议也不对开发商公开。
4.本协议签订时,已经过双方配偶及子女或父母同意。
本合同双方经*等友好签订,不得反悔。按谁违约谁负责的原则。违约者要加倍赔偿对方一切经济 。本合同未尽事宜由双方共同协商解决,协商不下得,双方均可向人民法院提起诉讼。
本合同一式两分,甲乙双方各执一份。
甲方(公章):_____________ 乙方(公章):_____________
法定代表人(签字):_____________ 法定代表人(签字):_____________
_________年____月____日 _________年____月____日
甲方:身份证号码:
乙方:身份证号码:
经双方自愿、*等协商,就__团购房的认购权转让达成如下协议:
第一条:甲方自愿将___系统团购房的认购权转让给乙方,乙方已充分了该团购房的具体状况,并自愿买受该房认购权。该团购房具体状况如下:
1 、转让的团购房认购权(含地下车位一个)座落于___路街道办事处,名称为“___”,建筑面积为90至120*方米(此面积不含地下车位面积),认购房屋必须同时认购车位一个。
2 、该团购房均价为3800元/ ㎡,建成后因楼层和**差异等因素,实际价格可能会高于和低于3800元/ ㎡.
第二条:乙方一次性付给甲方认购资格转让费元(大写:元),原认购协议交由乙方保管。
第三条:乙方今后交首付款和正式签订购房合同的'时间,以开发商通知时间为准,具体选房、抽房事宜由乙方负责,甲方有义务通知乙方相关事项并负责办理更名手续。乙方对所购房屋自行承担风险,甲方不负责任何风险和有关经济、法律责任。
第四条:如果___地产开发有限公司于___签订的房屋认购协议失效,甲方退还乙方全部转让费。
第五条:本协议为一次性转让协议,甲乙双方签字后生效,双方不得违约。
第六条:本协议一式二份。其中甲方留执一份,乙方留执一份。
甲方(签章): 乙方(签章):
签约日期:20xx年X月X日
甲方:__
乙方:__
__年,甲方与买卖合同,合同编号。根据购房合同约定,__年月日,甲方向有限公司交付了房款,青岛有限公司于_年向甲方交付了房屋。房屋座落于室。该房屋性质为公寓。
经协商,各方达成如下协议:
一、本协议签订之日起,甲方将该房屋交付给乙方,并缴清上述房屋的水、电、暖及物业服务费、维修费等相关费用。购房合同中甲方的`全部权利转让给乙方;乙方享有该房屋的占有、使用、出租、转让、受益等权利。
二、甲方于签订本协议之日起10日内将购房合同权利转让事宜通知有限公司。
三、乙方有权依据甲方与有限公司所签订的购房合同,到有关部门办理房屋产权登记等相关手续,甲方须无条件协助乙方。
四、合同转让价格:总价人民币大写万元整,乙方于本协议签订之日交付定金元,交付合同转让款元。
五、甲方保证该房屋及购房合同无其他争议。因甲方的原因导致本协议无法履行时,甲方应按照市场评估价双倍赔偿乙方房屋价款的损失。双方履行协议后,如遇**规划搬迁、拆迁等情况补偿归乙方所有。
六、各方一致同意将本协议涉案纠纷提请青岛仲裁委员会按照其仲裁规则仲裁。被申请人自愿放弃答辩,各方自愿放弃组庭期限。各方当事人共同约定本案适用简易程序,仲裁庭由一名仲裁员组成并共同选定为仲裁员,各方一致请求仲裁不开庭审理,由仲裁庭根据本协议制作裁决书,在裁决书中不载明争议事实与裁决理由,只载明仲裁请求、协议书内容和裁决结果。本案仲裁费由乙方承担。
甲方:
乙方:
____年____月____日
甲方:
身份证号码:
乙方:
身份证号码:
经甲乙双方协商一致同意,就单位团购楼房指标转让自愿达成以下协议:
1、甲方将在通山县住房和城乡建设局获得单位团购楼房集资筹建住宅楼房指标一套(三室两厅),自愿转让乙方。
2、乙方应付给甲方指标转让费贰万元整及房款首付伍万元整,乙方合计应付款柒万元整。
3、甲方与所在住房和城乡建设局获得单位团购签订集资建楼合同后,按照合同规定的楼房价款由乙方筹资建楼房,乙方将筹建的建楼款及时交给上述单位,甲方申明在此楼房建设中不投入任何费用。
4、此房所在的.具体单元及楼层需等单位政策而定。
5、甲方将此房指标转让给乙方后,楼房的所有权和使用权都属于乙方,如遇楼价上升,甲方不能反悔索要回此房,违者除归还乙方所付的所有款项。如遇住房和城乡建设局政策变动,此楼房无法建设时,甲方将乙方所付的转让费一次性退还乙方后不属违约。
6、楼房建成交付使用办理房屋所有权证时,甲方协助
乙方提供相关资料,办理产权发证手续。办理手续时的所有费用由乙方承担(过户费除外)。
7、如果乙方没有按时交房款,甲方贰万元不退还给乙方,甲方不承担任何责任。
8、本协议一式两份,甲、乙双方各执一份,协议经甲乙双方签字后生效。
甲方签字:
乙方签字:
年 月 日
甲方:
乙方:
经甲乙双方自愿、*等协商,就香格里拉人民医院团购房的认购权转让达成如下协议:
第一条:甲方自愿将香格里拉人民医院团购房的认购权转让给乙方,乙方已充分了解了该团购房的具体状况,并自愿购买该房认购权。该团购房具体状况如下:
1 、转让的团购房认购权座落于香格里拉县新城区,具体房型、建筑面积尚在设计中。
2 、该团购房均价尚未确定,建成后因楼层及其他因素,实际价格可能会有一定波动,乙方对此可能发生的变化已明知并予以接受。
第二条:乙方一次性付给甲方认购资格转让费10000元(大写:壹万元)、甲方已交的预交款40000元(大写:肆万元)共计50000元(大写:伍万元)。
第三条: 今后该房屋的所有费用由乙方承担,乙方今后交首付款和正式签订购房合同的时间,以开发商通知时间为准,具体选房、抽房事宜由乙方负责,甲方有义务通知乙方相关事项并负责办理更名手续。届时该套房房屋的实际价格,以甲方单位及开发商针对本单位职工对本单位职工公布的价格为准。届时若必须以甲方名义付款,则乙方出资甲方名义支付,甲方必须协助,所产生的费用由乙方负责。乙方对所购房屋自行承担风险,甲方不负责任何风险和有关经济、法律责任。
第四条:甲方保证上述购房权属本人真实、合法取得的权利;保证在该协议签订之日起甲方不再享有该房屋及源于该房的.任何权益;届时必须协助乙方办理房屋的选房、交款、更名、过户等必需的购房手续。
第五条:此合同所涉及合同标的仅是购房权利资格,如因开发商的原因造成本协议无法履行或延迟履行的,甲方不需退还乙方全部转让费,由乙方自行向开发商追讨。
第六条:双方配偶对此合同已明知并全部同意合同内容。协议签订后,甲乙双方若不履行协议相关条款,视为违约。
第七条:本协议为一次性转让协议,甲乙双方签字后生效,双方不得违约。
第八条:本协议一式贰份,甲、乙双方各执一份,自双方代表人签字之日起生效。
甲方 ( 签章 ) :
乙方 ( 签章 ) :
签约日期:
甲方:________身份证号码:________
乙方:________身份证号码:________
甲、乙双方在自愿、*等基础上,就甲方向乙方转让甲方____大学____校区教师福利房集资购买权一事达成如下协议:
一、甲方自愿将在____大学____校区福利房集资购买权转让给乙方,转让费为____万元整。
二、乙方认同甲方单位制定的关于福利房的集资方式、认购方法、价款支付方式等相关规定,但甲方单位关于禁止转让的相关规定对甲、乙双方没有约束力。
三、房价以____大学住房领导小组最后定价为准。购房意向金、首付款、尾款、配套费等,均由乙方以甲方名义按规定时间以现金(或银行卡)支付,相关付款凭据由乙方收存。
四、甲方应当及时将本单位有关福利房集资购买方面的相关文件通知乙方。若乙方办理相关手续需要甲方配合时,甲方应当积极予以配合。甲方应按乙方选择户型(e1,172.22*方米)在____大学进行申请登记。
五、房屋产权变更问题双方约定如下:
1、甲方以乙方为共同购买人与开发商签订购买合同,并在办理产权证时列明乙方为共有权人;
2、若不能以第1项方式进行时,则以甲方名义签订购买合同并办理产权证,在甲方单位允许转让该房屋时,甲方及时协助乙方办理房屋产权变更事宜。
3、在甲方拿到房屋产权证后至办理完房屋产权变更前,甲方应当将房屋产权证照交由乙方保存。
六、本协议所涉的转让费叁万元及向____大学缴纳的购房意向金贰万元已由乙方一次性于________年____月____日转帐到甲方帐户(购房意向金由____大学按规定从甲方工资卡上扣缴),甲方需出具收到转让费的收条。
七、因乙方不向银行贷款采用一次付清房款的.形式,故本协议对甲方有不可反悔的约束力。若甲方单方违约,则甲方除返还本协议约定并已收取的转让费、赔偿由此给乙方造成的损失外,另需向乙方支付全部房款30%的违约金。
八、本协议未尽事宜由双方协商解决。
九、本协议一式两份,自双方签字后生效,由甲、乙方各执一份并互留对方身份证复印件,对双方有同等法律效力。
甲方:________乙方:________
协议签订地点:____________
协议签订时间:____________
甲方(出售方): 身份证号码:
乙方(购买方): 身份证号码:
甲、乙双方在*等自愿、互惠互利友好协商的基础上达成如下协议,供双方共同遵守:
一、甲方自愿将其所在单位职工团购的房屋指标转让给乙方,由乙方以甲方名义购买该住房一套(包括地下停车位)。
二、该住房项目位于,具**置以团购房合同为准。
三、该住房价格、面积以团购合同为准。
四、该住房的楼层及位置按甲方单位最终分配方案确定。
五、该住房的购房款和税费及所有相关费用全部由乙方承担支付,该住房的一切权利亦归乙方所有。甲方在收取指标转让费后,对该住房不再享有任何权利。同时,甲方仅为出售指标,对团购房产生的风险与责任均无责任,由乙方自行承担。
六、该住房的购房款和税费及相关费用由乙方以甲方的名义直接支付给收款单位,或由乙方通过甲方支付收款单位,或以其他方式支付,但无论以何种方式支付,甲方都只是名义上的付款人,实际付款人为乙方。因团购该住房而开具的.收据、发票、合同及其他书面材料甲方均应交付乙方保管。
七、甲方应在接到有关该团购房款和税费及相关费用的缴纳通知之日起二日内,及时将缴纳的时间、金额与地点等有关事项通知乙方,以便乙方按时交纳,若因甲方的疏忽而未能及时通知,由甲方承担责任。若甲方及时通知后,乙方未及时交
纳,所造成的后果由乙方承担。
八、甲方协助办理相关房产证件时,户主名字应办理为乙方。
九、通过协商,乙方自愿向甲方支付团购指标转让费人民币: (¥ 元)。同时乙方应向甲方支付团购首付款人民币: (¥元),以上两项合计人民币: (¥ 元)。
十、乙方应在 年 月 日前向甲方支付指标转让费。如乙方不能按时支付甲方指标转让费,按未支付金额逾期以每天万分之三向甲方支付违约金。
十一、因开发商或甲方单位原因,导致与开发商的团购合同内容变更,甲方不承担责任,且本转让合同不能解除。
十二、甲乙双方不得擅自解除本合同,否则违约方向守约方支付违约金: 壹拾陆万伍仟元整 (¥165000.00元)。
十三、本合同未尽事宜,由甲、乙双方友好协商,签订补充协议予以解决,或按国家有关规定处理。
十四、本合同一式二份,甲、乙双方各执一份,具有同等的法律效力。
十五、以上合同内容是甲方、乙方真实意思的表示,从签订之日起生效。
甲 方(签字认可): 联系电话:
乙 方(签字认可): 联系电话:
现场证明人: 联系电话:
年 月 日
甲方:(卖方)xxxxxxxxxxxxxxxxxx
身份证号码:xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
乙方:(买方)xxxxxxxxxxxxxxxxxx
身份证号码:xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
根据《中华人民共和国合同法》以及其它有关法律法规之规定,甲、乙双方在*等、自愿的基础上,经充分协商,一致同意,就买卖房屋达成以下条件:
一、买卖房屋基本情况
1、房屋坐落:xxxxxxx市xxxxxxx省(区)xxxxxxx街道xxxxxxx小区xxxxxxx栋xxxxxxx单元xxxxxxx号。
2、房屋结构:xxxxxxxxxxxxxx结构。
3、房屋面积:共计xxxxxxx*方米。
4、房产证号:xxxxxxxxxxxxxx。
二、房屋总售价:大写人民币xxxxxxxxxxxxxx元(小写xxxxxxxxx元)。
三、付款方式及期限
本合同签定之日,乙方第一次付给甲方购房定金人民币xxxxxxxxxxxxxx元整(xxxxxxx元);
第二次付款:在xx年x月x日前,乙方将购房款人民币xxxxxxxxxxxx元整(xxxxxxx元)付给甲方。
第三次付款:在办理乙方名下的'相关手续后,乙方再将购房款人民币xxxxxxxxxxxxx元整(xxxxxxx元)付清给甲方。
四、甲乙双方责任
1、甲方保证本房屋在合同签完产权清晰无异议,绝无买卖、抵押、典当等与他人纠纷之事,否则产生一切后果由甲方承担法律责任和经济损损失。
2、甲方在本合同签定收购房款后,不得因市场涨价或政策原因等为理由,收回或反悔不出售此房屋,如甲方违约,应赔偿双倍已付的购房款给乙方;乙方在本合同签定后若中途违约,甲方有权没收乙方已付的购房款。
五、双方约定其他事项
1、本合同若有未尽事宜,双方可另行补充合同,补充合同与合同书具有同等法律效力。
2、本合同书自双方签定合同之日生效。
3、本合同一式二份,甲乙双方各执一份。
甲方:xxxxxxxxxxxxxxxxxx
身份证:xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
乙方:xxxxxxxxxxxxxxxxxx
身份证:xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
xx年x月x日
转让方(简称甲方):
受让方(简称乙方):
身份证号:
身份证号:
电话号码:
电话号码:
甲乙双方就房屋指标转让相关事项进行充分协商,在依法、*等、自愿原则下签订本合同。
一、甲方将其单位(某某单位)准备修建集资房中属于甲方的房屋指标转让给乙方。房屋价格暂定为均价x元每*米,面积暂定*米,住房具**臵及房号等信息以甲方所在单位确定范围为准,甲方应将其所在单位确定的购房信息、选房范围及时告知乙方,由乙方在该范围内选择甲方有权选择的房屋。
二、甲方应当保证乙方购买甲方所转让的房屋无争议。该房屋建设所需的所有资金(以甲方所在单位确定的金额为准)由乙方承担。每期缴款甲方应及时通知乙方,乙方应在甲方单位规定时间内将相应资金存入甲方单位指定的银行账户(收款账号:,收款单位:,收款人开户银行:,款项用途:交购房款)。账户如有改动或需现金交款,以甲方通知的账户为准或一次性现金交付甲方。乙方存款后及时将存款凭证交甲方,甲方向单位开具收据后交乙方保管;如果是乙方一次性现金交款给甲方或转账给甲方,甲方收款后打收据给乙方,待甲方向单
位开具收据后交乙方保管。另签订的认购合同书、签订购房合同等所有相关购房手续,所取得的票据及合同均由乙方保管。如甲方单位有关部门需要这些手续,乙方应及时将这些手续交给甲方,甲方办完后及时将这些手续交还乙方。
三、甲方应当保证其转让给乙方的房屋能够将产权证办至乙方名下。
四、甲方为乙方先代付第一笔定金(¥x),缴款凭证先由甲方保管,等签订合同当日乙方支付甲方贰万元,同时甲方将缴款凭证及单位收据交由乙方保管。
五、乙方支付甲方房屋指标转让费人民币(¥x),乙方在本合同签订当日将房屋指标转让费中的人民币(¥x)交付甲方,余下的人民币(x)于某某单位补贴x元钱到位时交于甲方(因甲方未在某某单位集资建房,因享受元补贴,此款项归属于甲方),甲方在分别收到上述款项后分别打收据给乙方。
六、若因不可抗力、政策变动、单位及开发商因素导致房屋停建而使购房指标取消,则甲方应在一周内退回乙方购房指标转让费。
七、房屋建成交付甲方后甲方应及时将房屋钥匙全部交乙方由乙方居住,甲方不得妨碍乙方居住。乙方必须遵守甲方所在单位针对该小区制定的'各项管理规定及该小区自身的各项制度。
八、房屋能办理产权转移手续时,甲方立即将该房屋产权转移给乙方,乙方应给予必要配合,办理产权转移所产生的一切费用由乙方负责。产权转移成功时乙方将本合同约定的甲方交给乙方的所有收据
退还给甲方。具备过户条件,甲方违反约定不转让,或者不配合乙方过户,退还乙方修建该房屋交付的所有资金。乙方违反约定不受让的,或者交纳购房款不足的,甲方有权不将该房屋产权转移给乙方。
九、本合同一式两份,甲乙双方各执一份,合同自双方签字之日起生效,甲乙双方应遵守并认真履行本合同约定,履约过程中发生纠纷甲乙双方协商解决,协商不成可向人民法院提起诉讼。
甲方签字(捺印):
乙方签字(捺印):
签订时间:
签订时间:
购房转让方(甲方):______________
身份证号码:_________
联系电话:_____________
承购房屋方(乙方):_______________
身份证号码:____________
联系电话:___________
经甲、乙双方自愿商定:为明确本次购房甲、乙双方的权益,现经双方协商一致,签定本合同。
第一条:乙方付给甲方转让费:人民币_______元正(小写:¥_______元)。
第二条:转让费交付日期为___年___月___日。
第三条:本次房屋申购金为人民币叁万元正(小写:¥30000.00元)由乙方全额支付。甲方拿到转让费后将房屋申购金发票交由乙方保管,以后的房屋抽签及选房、购房由乙方自行负责(如有需要甲方参与配合办理相关手续,甲方应配合办理)。
第四条:今后乙方不论购买本次所申购房屋与否,均与甲方无关(所转让费不再退还);乙方购买的'房屋升值或贬值与甲方无关。
第五条:本合同一经签定,甲、乙双方不得反悔,否则视为合同违约,按本次合同发生转让费叁倍金额支付对方违约金。
本合同一式二份,甲、乙双方各持一份,本合同经甲、乙双方签字后生效。
甲方(公章):_________
乙方(公章):_________
法定代表人(签字):_________
法定代表人(签字):_________
_________年____月____日
_________年____月____日
甲方: 身份证号码:
乙方: 身份证号码:
经双方自愿、*等协商,就xx 团购房的认购权转让 达成如下协议:
第一条: 甲方自愿将xxx系统团购房的认购权转让给乙方,乙方已充分了该团购房的具体状况,并自愿买受该房认购权。该团购房具体状况如下:
1 、转让的团购房认购权(含地下车位一个)座落于xxx路街道办事处,名称为“xxx”,建筑面积为 90 至 120 *方米(此面积不含地下车位面积),认购房屋必须同时认购车位一个。
2 、该团购房均价为 3800 元 / ㎡,建成后因楼层和**差异等因素,实际价格可能会高于和低于 3800 元 / ㎡。
第二条: 乙方一次性付给甲方认购资格转让费 元(大写: 元),原认购协议交由乙方保管。
第三条: 乙方今后交首付款和正式签订购房合同的时间,以开发商通知时间为准,具体选房、抽房事宜由乙方负责,甲方有义务通知乙方相关事项并负责办理更名手续。乙方对所购房屋自行承担风险,甲方不负责任何风险和有关经济、法律责任。
第四条: 如果xxx地产开发有限公司于xxx签订的房屋认购协议失效,甲方退还乙方全部转让费。
第五条: 本协议为一次性转让协议,甲乙双方签字后生效,双方不得违约。
第六条: 本协议一式二份。其中甲方留执一份,乙方留执一份。
甲方 ( 签章 ) : 乙方 ( 签章 ) :
签约日期: 年 月 日
----------
甲方(转让方): ,性别 ,年龄 岁,民族 ,文化 ,身份证号码 ,电话 ,住址 。
乙方(受让方): ,性别 ,年龄 岁,民族 ,文化 ,身份证号码 ,电话 ,住址 。
鉴于:
1、甲方享有××××房地产开发有限责任公司开发的××项目一套商品房的购买权,并已交纳部分购房款(订金)。
2、甲方决定将购买该套商品房的权利转让给乙方,乙方愿意受让购买该套商品房的权利。
为了明确甲乙双方的权利义务关系,甲乙双方就乙方受让甲方购买该套商品房权利的有关事宜,经*等协商达成一致意见,根据我国合同法及相关法律法规的规定,特签订本协议。
一、甲方将其购买该套商品房的权利转让给乙方,甲乙双方均同意乙方以甲方名义或以乙方自已的名义购买该套商品房。
二、该套商品房购房权利转让费为 万 仟 佰 拾 元整(¥ 元),该款项包含甲方已支付的购房款、订金、定金、利息、可得利益等。该转让费于本协议签订后 日内一次性支付给甲方,甲方收到该转让费后,应向乙方出具《收据》。
三、甲方收到乙方的转让费后,甲方就购买该套商品房所享有的相关权利全部归乙方享有。
四、本协议签订后,甲方应主动到公司办理该套商品房买方主体变更的相关备案手续,《商品房买卖合同》由乙方直接与房开公司签订。
五、因种种原因,如果房开公司只同意以甲方名义签订《商品房买卖合同》并***购房手续的,则以甲方名义签订《商品房买卖合同》并办理购房的各种手续,甲方应予以配合。所发生的'所有费用(包括购房款及相关税费等)全部由乙方承担,房屋产权归乙方所有,乙方享有房屋完整的占有、使用、收益和处分的权利,甲方无权处分该套商品房。
六、若以甲方名义购买该套商品房的,甲方不得将该套商品房转卖、赠与、抵押或出租,否则,甲方应赔偿乙方的全部损失,并应向乙方承担壹拾万元违约金。当房屋可以办理过户手续时,甲方均无条件配合过户。若甲方故意不配合办理相关手续的,甲方应向乙方承担伍万元违约金,并赔偿乙方的全部损失。
七、本协议签订后,甲乙双方均不得返悔。若乙方返悔,则乙方所交转让费不予返还;若甲方返悔,则甲方应双倍返还乙方所付转让费,并应按房屋评估价赔偿乙方的全部损失。
八、甲方应根据乙方的要求积极配合办理购房、验收、过户等相关手续,甲方因此而发生的误工费、交通费等由乙方承担。
九、本协议所称“全部损失”,包括预期利益损失和律师费。
十、其他
1、未尽事宜,由甲乙双方另行协商解决。
2、本协议一式四份,甲乙双方各执两份。
3、本协议自甲乙双方签字之日起生效。
甲方: 乙方:
签订地点:××省××市
签订日期:20××年××月××日
甲方:____________证件号码:____________
乙方:____________证件号码:____________
鉴于:
1、甲方拥有该内蒙古财经学院团购住房名额一个,并自愿将该住房名额及购买权利出让给乙方
2、乙方拟购买住房一套,同意受让甲方购买单位团购房屋的权利,并购买该房屋。经甲、乙双方及甲方委托人、中间人的友好协商,本着*等自愿、诚实守信、互利互惠的原则,就团购住房购买权转让事宜达成如下协议:
一、甲方同意将团购住房(预建房坐落于____、本住房面积____、每*米均价为____元,户型未定)的购房权转让给乙方,购房资格转让价格为四万元(大写:____万元),甲方负责协助乙方办理选房、交费、房屋产权证办理等相关手续。
二、付款方式:甲乙方在签订本协议当日,由乙方一次性付给甲方房屋认购资格转让款________万元,甲方在确认该款到账后应向乙方出具收条。
三、本协议生效后,乙方取代甲方取得本协议第一条约定的房屋团购资格,甲方在参加团购住房签订正式合同的条件成就时,应当通知乙方签订合同乙方应按照开发商要求的时间和数额及时交纳购房款,甲方不承担任何购房款。
四、甲方保证乙方在交纳开发商要求的全部款项的前提下,必须协助乙方签订正式合同,并在乙方支付开发商全部房款后协助乙方办理房屋产权证等相关证件。
五、双方约定,学校给于甲方该套住房的房款补助及其它优惠均有乙方享有,但由市场价格的涨跌引起的资金浮动及风险由乙方负责。
六、甲方保证其具备出售该团购房屋的权利,就其转让团购房资格事宜已取得其所在单位及开发商的`同意,并保证本协议签订后,不得再以任何名义、方式将甲方房屋团购资格转让给第三方,也不得以任何方式和理由赎回该房的认购资格。
七、违约责任
1、双方约定如因不可抗力因素导致单位团购住房活动取消,乙方将有权解除本协议。因按本条解除协议时,甲方应退还乙方四万元“房号转让费”,并按中国人民银行同期存款利率支付利息和协助乙方取回甲方参加团购住房时交纳的所有预付款及利息。
2、因甲方转让购房权利的瑕疵,或以自己名义取得该团购房所有权的,以及违反本协议约定,擅自将团购房资格转让给第三人的,造成乙方无法取得本协议约定的房屋的,乙方有权解除本协议,甲方应退还本协议第一条约定的全部转让价格,并按乙方已向开发商支付的全部房款的30%向乙方支付违约金。
3、乙方违反本协议第二条约定,未按时足额向甲方支付团购房资格转让费的,甲方有权解除本协议乙方原因未及时足额向开发商交纳购房款,造成乙方无法取得团购房的,甲方不承担任何责任,乙方交纳的团购房资格转让款不予退还。
八、特别约定:因开发商的原因造成团购房最终未能交付的,甲方不承担违约责任,但乙方有权选择要求甲方或取代甲方向开发商主张违约责任的权利。
九、在办理完该套住房房产证过户手续后,乙方应按其与后期所购买房屋的房地产开发公司签订的正式合同履行支付剩余购房款以及其他义务。
十、双方均为自愿达成此转让协议,双方均不得反悔。如本协议履行过程中发生争议,由双方协商解决,双方约定由甲方单位所在地人民法院管辖。
十一、本协议一式两份,由甲、乙双方各执一份,双方签字即生效,并具有同等法律效力。
甲方(签字):________乙方(签字):________
中间人(签字)________
日期:________年____月____日
甲方:________________(以下简称甲方)
乙方:________________(以下简称乙方)
甲乙双方本着互惠互利、诚实信用的原则,就_______________市规划管理局在________________集资房的购房资格,由甲方转让给乙方,现将转让有关事宜达成如下协议:
一、乙方因住房需要,要求承让(购买)甲方原_______________市规划管理局在________________所取得的`集资购房资格。
二、甲方在乙方支付购房资格转让费共计_________________元后,同意将购房资格转让给乙方。
三、在房屋建设过程中甲方配合乙方办理房屋过户(甲方过户到乙方)、按揭等有关手续。
四、若因特殊情况,该集资房最终不能修建竣工,甲方按乙方支付的原金额________________元退还给乙方(不含利息等)。
五、付款方式:
甲乙双方在本协议签订之时,首次付款_______________万元,
第二次于_______________月_______________日前付_______________万元,
第三次于_______________年_______________月_______________日前付________________元。
六、未尽事宜,双方再行协商;本协议一式三份,甲乙双方各执一份,自签字之日起生效。
甲方:_________________
_______________年_______________月_______________日
乙方:_________________
_______________年_______________月_______________日
甲方:__________________
乙方:__________________
经甲乙双方共同协商,甲方自愿将所属自已的一幢房屋出售给乙方,现就相关事宜说明如下:
一、房屋坐落情况及边界
1、本协议所指的房屋为______市______区______镇______村______组小地名______所拥有的住房(______结构、______列______间)。
2、房屋边界:东至__________________;南至__________________;西至__________________;北至__________________。
二、房屋价格及付款方式
1、房屋出售价格为人民币______元整($______元)
2、乙方在签订协议时一次性向甲方付清款项。
三、双方的权利及义务
1、从本合同生效之日起,乙方即拥有该房屋及地基的所有权,此后与该房屋有关的事宜皆与甲方无关。
2、房屋出售后,甲方应尽的`义务及应享有的权利全部转让给乙方,因房屋拆迁及其它原因产生的风险及利益概由乙方负责或享有。
四、其他事宜
此协议一式二份,甲乙双方各执一份,从甲乙双方签字之日起生效。
甲方(签字)__________________
乙方(签字)__________________
20__年__月___日
——购房合同菁选
关于购房合同【荐】
在人们的法律意识不断增强的社会,合同出现在我们生活中的次数越来越多,合同的签订是对双方之间权利义务的最好规范。相信很多朋友都对拟合同感到非常苦恼吧,下面是小编精心整理的关于购房合同,仅供参考,欢迎大家阅读。
甲方(售房人):
乙方(买房人):
见证人:
第一条
甲方自愿将其房屋出售给乙方,乙方也已充分了解该房屋具体状况,并自愿买受该房屋。该房屋具体状况如下:
(一)座落于,建筑面积为*方米(此面积不含地下室面积);
(二)出售房屋的所有权证证号为;
(三)房屋*面图及其四至见房产证;
该房屋占用范围内的土地使用权随该房屋一并转让。
该房屋的相关权益随该房屋一并转让。
第二条
甲方保证已如实陈述上述房屋权属状况和其他具体状况,保证该房屋不受他人合法追索。
第三条
乙方在前付给甲方定金(人民币),(大写)xx元,(小写)xx元。
上述定金在乙方最后一次付款时充抵房款在xx时由甲方退还乙方。
第四条
该房屋协议价格为(人民币)(大写)xx元,(小写)xx元房价款的支付方式和支付时间为:
第五条
1、甲、乙双方定于xx时正式交付该房屋;甲方应在正式交付房屋前腾空该房屋。
2、双方定于xx前向有关部门申请办理相关附属设施和相关权益的更名手续。
3、甲方应在xx前将其落户于该房屋的户籍关系迁出。
4、甲方未按规定履行以上义务的,则按下列约定承担违约责任:
第六条
甲、乙双方确认,虽然房屋所有权证未作记载,但依法对该房屋享有共有权的权利人均已书面同意将该房屋出售给乙方。
第七条
甲、乙双方同意,在本契约生效后xx日内,共同向房屋权属登记机关申请办理房屋所有权转移登记;并在乙方领取《房屋所有权证》后,按有关规定向土地管理部门申请办理该房屋土地使用权变更手续。
该房屋土地使用权的变更手续按下列约定办理:
1、该房屋土地使用权为出让取得,其土地使用权证证载权利和相关出让合同的权利、义务一并转让给乙方。
2、该房屋土地使用权为划拨取得,根据有关规定,其转让需交纳土地出让金或土地收益金;双方约定,该费用由甲方承担乙方承担。
3、除本条第二款已有约定外,办理以上手续应当缴纳的税费,由甲、乙双方按国家规定各自承担甲方承担乙方承担。
第八条
甲、乙双方向房屋权属登记机关申请所有权转移登记,登记机关准予登记的,则双方提出申请的`时间为该房屋权利转移时间。
第九条
该房屋毁损、灭失的风险自房屋正式交付之日权利转移之日起转移给乙方。
第十条
该房屋正式交付时,物业管理、水、电、燃气、有线电视、通讯等相关杂费,按下列约定处理:
第十一条
本契约未尽事宜,甲、乙双方可另行订立补充条款或补充协议。补充条款或补充协议以及本契约的附件均为本契约不可分割的部分。
第十二条
本契约自甲乙双方签订之日自xx之日起生效。
第十三条
甲、乙双方在履行本契约中若发生争议,应协商解决。协商不成的,提交房屋所在地仲裁委员会仲裁依法向人民法院起诉。
第十四条
本契约一式xx份。其中甲方留执xx份,乙方留执xx份,为申请房屋所有权转移登记提交房屋权属登记机关一份。
第十五条
甲、乙双方约定补充条款如下:
甲方(签章):
乙方(签章):
现住址:
现住址:
联系电话:
联系电话:
签约日期:
签约日期:
甲方(卖方):_______
(代签)
乙方(买方):_______
依据《中华人民共和国合同法》及相关法律法规之规定,买卖双方本着*等、自愿、协商一致的原则,就房屋买卖有关事项,达成如下协议:
第一条:房屋基本情况
乙方购买甲方合法拥有的坐落于,建筑面积*方米,地下室*方米的房产一套,由于房主已故,该房产由房主6子女共同继承,经房主6子女协商一致同意授权并委托房主三子李根明全权代表负责房屋的一切事务及承担房屋买卖协议中的所有责任和义务,以下条款中所有甲方承担的责任和义务均有李根明履行。
第二条:付款方式
双方议定上述房产出售价格为万元整(大写万元整)。协议签订后乙方支付甲方合同保证定金万元整,剩余房款乙方须在年月日
第三条:房屋过户
1、因本合同签定时该房产为下花园煤矿沉陷区拆迁房,暂无房产证,所以甲乙双方都不具备过户条件,等过户条件成熟时,甲方应协助乙方办理房屋产权手续,因甲乙任何一方不配合所造成的`损失,由责任方赔偿守约方。经甲乙双方协商一致同意办理张家口市下花园区中学西街盛源小区9号楼1单元2楼2号房产过户乙方时所需缴纳的税费、手续费及各种费用均由乙方承担。
2、本合同签订后,甲方对张家口市下花园盛源小区9号楼1单元2楼2号的房屋使用、收益、出租、担保、抵押、买卖、占有等权利一并转让给乙方。
3、本合同签订后,甲方保证乙方享有同甲方相同的居住权利,乙方保证按期缴纳各项物业费用。本合同签订后,甲方不得就该房屋与他人订立任何《买卖合同》;
第四条:甲方责任
1、保证产权清晰,无抵押、查封和任何纠纷,保证所提供的材料真实有效,不含虚假内容,若有违反上述约定造成的责任由甲方承担。
2、甲方应在乙方全额付完房款后出具收款证明并将该房产的有关资料、收据和所有钥匙全部移交乙方。
3、甲方应结清该房屋交接日期前的所有费用,交接后发生的费用由乙方承担。甲方应结清房屋交接前的天然气、水、电表入户费、物业等费。
4、如因规划部门、设计部门的原因导致房屋质量和使用功能的,甲方应当通知乙方,如有补偿款发放,甲方应当全额退还乙方。
第五条:合同变更
1、在合同履行期间,任何一方不得擅自变更,若需变更合同内容,应书面通知对方,征得对方同意后在规定时间内(书面通知发生三日内)签订变更协议,否则造成损失由责任方承担。
2、本合同的补充协议与本合同具有同等法律效力。
第六条:违约责任
本合同签订后,双方不得违约,如甲方违约,双倍返还乙方定金,如乙方违约,定金不退。
第七条:合同争议的解决
本合同履行过程中,如发生争议,甲乙双方应协商解决,解决不成时,可向有关有管辖权的人民法院起诉。
第八条:本合同经甲、乙双方签字之日起即生效。
第九条:本合同共页,一式份,甲、乙双方及见证人各执一份,均具有同等效力。
第十条:其他约定
甲方:________乙方:________
身份证号:________身份证号:________
电话:________电话:________
签约日期:________签约日期:________
见证人:________见证时间:________
卖方(以下简称甲方):_________
姓名:_________
联系电话:_________
共有人:_________
联系电话:_________
买方(以下简称乙方):_________
姓名:_________
联系电话:_________
第一条房屋的基本情况:
甲方房屋坐落于_________;位于第_________层_________户,房屋结构为_________,房产证登记面积_________*方米,地下室一间,面积_________*方米,房屋权属证书号为_________。
第二条价格:
以房产证登记面积为依据,每*米_________元,该房屋售价总金额为_________万元整,大写:__________________。
第三条付款方式:
乙方于本合同签订之日向甲方支付定金_________元整,大写:_________,_________日内交付_________万元(大写),余款_________元(大写_________)在房屋过户手续办理完毕之日支付。
第四条房屋交付期限:
甲方应于本合同签订之日起_________日内,将该房屋交付乙方。
第五条乙方逾期付款的违约责任:
乙方如未按本合同第三条规定的时间付款,甲方对乙方的逾期应付款有权追究违约责任。自本合同规定的应付款限期之第二天起至实际付款之日止,每逾期一天,乙方按累计应付款的_________%向甲方支付违约金。逾期超过_________日,即视为乙方不履行本合同,甲方有权解除合同,追究乙方的违约责任。
第六条甲方逾期交付房屋的违约责任:
除不可抗拒的自然灾害等特殊情况外,甲方如未按本合同第四条规定的期限将该房屋交给乙方使用,乙方有权按已交付的房价款向甲方追究违约责任。每逾期一天,甲方按累计已付款的_________%向乙方支付违约金。逾期超过_________日,则视为甲方不履行本合同,乙方有权解除合同,追究甲方的违约责任。
第七条关于产权过户登记的约定:
甲方应协助乙方在房屋产权登记机关规定的期限内向房屋产权登记机关办理权属过户登记手续。如因甲方的.原因造成乙方不能在房屋交付之日起_________天内取得房地产权属证书,乙方有权解除合同,甲方须在乙方提出退房要求之日起_________天内将乙方已付款退还给乙方,并按已付款的_________%赔偿乙方损失。
第八条签订合同之后,所售房屋室内设施不再变更。甲方保证在交易时该房屋没有产权纠纷,质量符合国家有关规定,符合房屋出售的法定条件。房屋交付使用之前的有关费用包括水、电、气、物业、有线等费用有甲方承担。由此引发的纠纷有甲方自行处理,于乙方无关。
第九条甲方保证在办理完过户手续之日起_________日内,将户口迁出,逾期超过_________日,乙方每日按已付款的_________%收取违约金。
除合同,追究乙方的违约责任。
第六条 甲方逾期交付房屋的违约责任:
除不可抗拒的自然灾害等特殊情况外,甲方如未按本合同第四条规定的期限将该房屋交给乙方使用,乙方有权按已交付的房价款向甲方追究违约责任。每逾期一天,甲方按累计已付款的__%向乙方支付违约金。逾期超过__日,则视为甲方不履行本合同,乙方有权解除合同,追究甲方的违约责任。
第七条 关于产权过户登记的约定:
甲方应协助乙方在房屋产权登记机关规定的期限内向房屋产权登记机关办理权属过户登记手续。如因甲方的原因造成乙方不能在房屋交付之日起_____天内取得房地产权属证书,乙方有权解除合同,甲方须在乙方提出退房要求之日起__天内将乙方已付款退还给乙方,并按已付款的__%赔偿乙方损失。
第八条 签订合同之后,所售房屋室内设施不再变更。甲方保证在交易时该房屋没有产权纠纷,质量符合国家有关规定,符合房屋出售的法定条件。房屋交付使用之前的有关费用包括水、电、气、物业、有线等费用有甲方承担。由此引发的纠纷有甲方自行处理,于乙方无关。
第九条 甲方保证在办理完过户手续之日起 日内,将户口迁出,逾期超过___日,乙方每日按已付款的__%收取违约金。
第十条 因本房屋所有权转移所发生的税费均按国家的有关规定由甲乙双方交纳。
第十一条 本合同未尽事项,由甲、乙双方另行议定,并签订补充协议。
第十二条 本合同在履行中发生争议,由甲、乙双方协商解决。协商不成时,甲、乙双方同意由_方所在地人民法院起诉。
第十三条 本合同一一式二份,甲、乙双方各执一份,甲、乙双方签字之日起生效。均具有同等效力。
甲方: 乙方:
年 月 日
委托人:________________________
受托人:________________________
双方经协商一致,就委托事宜达成如下协议:
一、委托事项:
委托人授权______办理有关购买商品房______套的各项事宜。
二、授权范围:
1。购买的商品房共______套,总面积在______*方米之内;
2。商品房的购入价应掌握在______元/每*方米至______元/每*方米之间;
3。商品房所在位置,可在______市______区______路以东______,路以西,______路以南,路以北范围之内选购;
4。其他。
三、委托报酬:
受托人如完成委托事宜,委托人给付报酬元;如果在委托期限内未能完成委托事宜,给付劳务费______元。
四、完成委托事项所需费用:
根据实际需要,按支出凭据向委托人报销。
五、各项费用的支付方式和期限:
委托酬金在合同签订后______日之内,先付______%;其余在受托人完成委托事宜后一次支付。
其他费用先由受托人垫付,每季度末结算一次。
所有经费往来均通过银行结算。
六、委托授权期限:自年月日起,至年月日止。
七、双方当事人的权利与义务:
1。委托人在合同生效之后,对受托人在授权范围内的活动,不能任意干涉,双方遇有问题可随时研究协商;
2。受托人应认真负责行使委托人授予的权利,不得弄虚作假,更不得与第三人恶意通谋,欺骗委托人;
3。________________________________________________。
八、争议的解决方式:
本合同在履行过程中发生的争议,由双方当事人协商解决,也可由有关部门调解;协商或调解不成的',按下列第种方式解决:
1。提交______仲裁委员会仲裁;
2。依法向人民法院起诉。
九、双方议定的其他事宜:________________________________________________
委托人:(签章) 受托人:(签章)
地址: 地址:
邮政编码: 邮政编码:
法定代表人:(签字) 法定代表人:(签字)
委托代理人:(签字) 委托代理人:(签字)
开户银行: 开户银行:
银行账号: 银行账号:
合同签订地点:
合同签订时间: 年 月 日
签订委托购房合同的注意事项:
(1)要明确委托事项,即委托人委托受托人购买何处房屋,多少*方米,每*方米的价格区间等。
(2)要明确委托费用。包括受托人的报酬和受托人在办理委托事务时所支出的费用,以及费用的支付方式和期间。
(3)要明确双方的权利义务。受托人应当维护委托人的权益,不得弄虚作假,损害委托人的合法权益;委托人应当按时支付委托费用等。保管、委托合同类
甲方(卖方): 身份证号:
电话:住址:甲方配偶: 身份证号:
电话:住址:
乙方(买方): 身份证号:
电话: 住址:
鉴于:
1、 房屋性质:本房屋是由的名义兴建的集资房,位于。甲方是 的工作人员,现有一个购买一套 级干部住房的购房指标。
2、甲方愿意将其单位本次建房的购房指标转让于乙方。
3、乙方同意以甲方名义向甲方单位缴纳集资建房款。
4、甲方同意收取乙方缴纳的集资款项,并以自身的名义向其单位缴纳。
5、甲方确认以其名义取得的本次集资建房房屋产权属于乙方所有。
6、甲方须保证房屋性质不属于经济适用房与军需房。
7、自乙方向甲方结清本协议第二条款转让金额及支付方式约定款( )之日起至房屋产权过户于乙方名下期间,甲方只是该集资房的名义产权人,乙方为此房屋的实际产权人。为明确双方的权利和义务,以达上述目的,双方在*等、自愿、协商一致的基础上就乙方取得该房屋产权特签订以下协议:
第一条、集资房屋的基本情况及产权实际人约定
1、甲方单位集资建设的'房屋坐落于。甲方依据其单位的规定,可通过集资建房取得一套建筑面积约 *方米的房屋的产权。具体楼号、楼层、户型、房间号及房屋面积根据甲方单位规定方式确定。
2、自乙方向甲方结清本协议第二条款转让金额及支付方式约定款()之日始,乙方即为协议本条款约定房屋的实际产权人。
第二条、转让金额及支付方式
因该房屋尚在建设阶段,甲方同意将该房屋(包括但不限于所附带的车位、车库等附属设施)购房指标转让给乙方,乙方在签订本协议之日起三日内,向甲方支付人民币: 元。
其中:购房指标转让费为人民币: ,甲方为该房屋垫付的购房款为人民币: 元,共计元。
剩余购房款及办理相关房屋交割费用,根据甲方单位规定方式和时间缴纳。
第三条、购房款项缴纳
根据甲方单位要求的交款时间和数额,乙方将房屋购房款交付给甲方。由甲方代替乙方及时缴纳予该单位。甲方应在缴纳费用当日向乙方交付该单位开具的收款凭证原件。
第四条、除购房款外的费用承担
本协议履行过程中,因办理房屋产权而发生的各种法定税、费由乙方承担。甲方仅收取购房指标转让费。
第五条、房屋产权手续办理
甲方应按本单位的要求,及时办理其单位集资建房过程中所需各种手续的办理工作,及时提交各种资料,以确保不因其疏忽和懈怠而影响乙方取得该房屋的产权。
第六条、房屋交付、产权证的办理和取得
一)房屋交付
协议约定的房屋建成后,若甲方单位将房屋交付于甲方,则甲方应在其单位交房日即行将该房屋转交付予乙方。乙方即行使基于实际产权人对该房屋的所有权益。
二)产权证的办理和取得
1、甲方有义务及时和乙方共同提交单位所需办理房屋产权予乙方名下的各种文件和资料。甲方有义务协助乙方及时按 的要求申请办理房屋的登记、备案等相关手续,协助乙方在办理该房屋产权证前办理房屋变更登记手续。
2、如果甲方单位不允许直接将集资房屋的产权办理至乙方名下,则甲方应在取得该房屋产权证书后,将以其名义取得的房屋产权协助乙方转让过户至乙方名下(该转让甲方不得收取任何费用)。
3、无论出于何种原因,致该房屋产权暂时无法办理至乙方名下,在此期间,乙方基于实际产权人仍享有对该房屋的所有权益,甲方不得就此主张任何异议。
第七条、甲方的权利和义务:
1、在签订本协议后,甲方应及时将有关购房信息及有关规定和要求告知乙方。甲方有义务协助乙方及时按 的要求支付相应的购房款及申请办理房屋的登记、备案等相关手续,协助乙方在办理该房屋产权证、土地使用证前办理房屋产权变更登记手续,但甲方不承担相关手续费;
2、在签订本协议后,甲方应当全力配合乙方办理该房产交割的一切相关手续,除了乙方支付此次所选房屋的房屋指标转让费、购房款、房屋配套费、税费、房产证、土地证及届时更名、过户等手续的所有相关费用外,甲乙双方不得要求对方支付其他的费用;
3、若因不可抗力、政策变动、单位及开发商因素导致房屋停建,或者由于甲方工作调动而使购房指标被取消,甲方应在收到单位或者开发商退回的购房款及其他已支付款项后二日内连同指标转让费一并退回给乙方,协议自行终止;
4、甲方将购房指标转让给乙方后,不得将该购房指标再行转让他人,否则视为违约。
5、甲方配偶及其他继承人也无权收回该房屋指标,否则视为违约。
5、接到单位关于购房的各类通知后(如交款通知、领取文件、钥匙等各种通知)甲方应
在二十四小时内通知乙方;
6、当房屋建成并交房时,甲方应及时通知乙方,并在两日内将房屋钥匙交给乙方。
第八条、乙方的权利和义务
1、在签订本协议后,乙方应按约定时间向甲方支付购房指标转让费,及时按 的要求付此次所选房屋的购房款、房屋配套费、税费、产权证、土地证等相关费用,以及届时更名、过户等手续的所有相关费用;
2、乙方不得以甲方名义办理该房屋产权相关的抵押贷款;
3、若三年内由于各种原因没有开工建设,乙方有权要求甲方退还支付给甲方的所有费用;
4、乙方有权将房屋转让第三方,甲方不得干预及索取其他费用;
5、本协议签订后,甲方因该房屋所取得或享有的各项优惠福利政策(包括但不限于:房屋面积的赠送和增加,房屋相关税费的减免)均由乙方享受,甲方不得借此要求乙方再行补偿;
6、本协议签订后,乙方已充分考虑自己的经济实力和该房屋的偿付能力,承诺在双方尚未完成对该房屋的产权交割前不会中途退出该协议,如乙方中途退出该协议将视为违约。
7、在乙方最终取得房屋所有权之前,乙方不得使用署有甲方姓名的任何证件用于任何用途,否则视乙方违约。
8、开发商向甲方交付房屋当日,甲方即告知乙方,并及时同乙方办理房屋交割手续。甲方向乙方交割房屋后,所发生的物业管理费、水电费、卫生费等与房屋使用相关的费用及责任均由乙方承担。
第九条、其他约定
1、若因不可抗力、政策变动、单位及开发商因素导致本协议无法履行,本协议自动失效,且不视为双方违约。按本条款解除协议时,甲方应在收到单位或者开发商退回的购房款及其他已支付款项后二日内连同转让费一并退回给乙方。
2、双方不能对甲乙及见证方以外的人或公司公开本购房转让协议内容,本协议也不对开
发商公开。
3、由于目前该房屋所属小区具体房价不明确,甲、乙双方均达成合意,双方均不得以日后价格波动为由取消该交易并要求对方重新确定购房指标转让费价格,否则视为违约。
4、届时该套房屋的实际价格,以甲方单位及开发商针对本单位职工公布的价格为准。
5、签订本协议时,甲、乙双方向对方提供身份证复印件作为附件。甲方还向乙方提供工作证和户口簿复印件、住宅申购意向金收据和其他已交款项收据原件,届时乙方出具相关收据给甲方。双方均不得将以上证件提供第三方,否则追究法律责任。
6、协议终了中止时,甲方需将乙方证件复印件(署名件)及乙方出具的相关收据退还乙方;乙方需将甲方证件复印件(署名件)及住宅申购意向金收据和其他已交款项收据原件退还甲方。
7、双方约定因国家政策、单位原因造成本协议无法及时履行时,甲方应提前通知乙方,并继续配合乙方取得相关权益。
第十条、违约责任
1、协议履行中,甲方擅自终止协议,甲方除应返还乙方已支付的房屋指标转让费、购房款、房屋配套费及届时更名、过户等手续的所有相关费用外,还要赔偿乙方双倍购房指标转让费。
2、乙方违约或中止本协议,甲方无须退还乙方已付的购房指标转让费。购房款及其他已支付款项应在协议终止后的二日内返还乙方。
3、在房屋选房、更名、过户等过程中,由于乙方不能按时交清房款及手续费等,造成房屋不能顺利选购、更名、过户,甲方不承担责任,且不退还购房指标转让费。
第十一条 声明及保证
本协议签订时,需经过双方配偶及第一法定继承人同意。
第十二条 争议的处理
甲 方:
乙 方:
年月日
出卖人(甲方):________
买受人(乙方):________
甲乙双方就房屋买卖事宜,依据《民法典》、《物权法》等相关法律法规,并经双方友好协商,达成如下合同条款:
一、甲方自愿将坐落于____市________区路________小区________号楼单元室(建筑面积________*方米,产权证号)房地产出卖给乙方,并将与所出卖该房产的相关的土地使用权同时出卖给乙方(附房产证复印件及该房产位置图)。
二、双方议定上述房地产及附属建筑物(如有)总价款为人民币大写________(小写:________)。
三、乙方在签订本合同时,支付甲方房款________元(其中房屋总价款的20%作为定金,剩余部分作为预付款)。
四、甲方保证该房产合法、权属清楚,不得有任何除甲方以外的第三人主张该房产的合法权利,并不得在本合同签订后又与其他方签订关于本合同所记载的房屋的买卖合同并办理过户手续。
五、自本合同签订之日起三个月内,甲方须将房屋过户给乙方(包括房产证、土地证等证件),如遇特殊情况,双方协商后可延期,但延期不得超过一个月。
六、房屋的.相关产权证明办理完过户手续后____日内,甲方应将将水、电、气、有线电视等相关附属设施过户给乙方。
七、办理房产证过户所应缴纳的税、费均由乙方承担,但不包含甲方房屋贷款费用,且过户前甲方必须结清该房屋银行剩余贷款。
八、双方约定,自本合同签订之日起____日内,甲方即将该房屋交由乙方占有使用,同时,甲方须将水、电、气、有线电视等附属设施的费用结清。
九、违约责任:甲乙双方应自本合同签订之日起,严格履行本合同,不得违约。如甲方违约,则须双倍返还乙方已付定金,同时返还乙方所支付的预付款,乙方违约,则甲方有权没收乙方所付定金。
十、双方约定其他事项:
十一、本合同未尽事宜,甲、乙双方可以合同附件形式另行约定,约定条款与本合同具有同等效力。
十二、本合同履行中如发生争议,双方应通过协商解决,协商解决不成,可向____市____区人民法院起诉。
十三、本合同正本一式三份,甲方执一份,乙方执一份,房地产管理部门一份自双方签字之日起生效。
甲方:__________________乙方:__________________
日期:__________________日期:__________________
第一条 合同当事人
出租人(甲方):承租人(乙方):根据国家、省、市有关法律、法规及有关规定,甲乙双方本着*等、自愿的原则,经协商一致订立本合同,并共同遵守。
第二条 甲方同意将坐落在区路 房号的房地产(房地产权证号码)出租给乙方作用途使用,建筑(或使用)面积*方米,分摊共用建筑面积
第三条 甲乙双方协定的租赁期限、租金情况如下:注:期限超过20年的,超过部分无效。 租金按(月、季、年)结算,由乙方在每 月 (月、季、年)的第 日前按付款方式缴付租金给甲方。
第四条 乙方向甲方交纳(币)元保证金(可以收取不超过三个月月租金数额),甲方应在租赁期满或解除合同之日将保证金 元 (退回乙方、抵偿租金)。
第五条 双方的主要职责:
1.甲乙双方应当履行《民法通则》、《中华人民共和国合同法》、《广东省城镇房屋租赁条例》、《广州市房屋租赁管理规定》等有关法律法规的规定和义务。
2.甲乙双方应当协助、配合有关部门做好房屋租赁、房屋安全、消防安全、治安、计划生育及生产销售假冒伪劣商品的查处工作。
第六条 甲方的权利和义务:
1.依照合同约定将房屋及设备交付乙方使用。未按约定提供房屋的,每逾期一日,须按月租金额的%向乙方支付违约金。
2.甲方应负的.修缮责任:
3.租赁期间转让该房屋时,须提前个月(不少于3个月)书面通知乙方;抵押该房屋须提前日书面通知乙方。
4.发现乙方擅自改变房屋结构、用途致使租赁物受到损失的,或者乙方拖欠租金6个月以上的,甲方可解除合同,收回房屋,并要求赔偿损失。
第七条 乙方的权利和义务:
1.依时交纳租金。逾期交付租金的,每逾期一日,乙方须按当月租金额的%向甲方支付违约金。
2.乙方应负的修缮责任:
3.租赁期届满,应将原承租房屋交回甲方;如需继续承租房屋,应提前日与甲方协商,双方另行签订合同。
第八条 其他约定
第九条 甲乙任何一方未能履行本合同条款或者违反有关法律、法规,经催告后在合理期限内仍未履行的,造成的损失由责任方承担。
第十条 在租赁期内,如遇不可抗力,致使合同无法履行时,甲乙双方应按有关法律规定及时协商处理。
第十一条 本合同一式三份,甲乙双方各持一份,送一份给街(镇)出租屋管理服务中心备案。
第十二条 本合同在履行中如发生争议,双方应协商解决,协商不成时,依法向人民法院起诉,或向仲裁委员会申请仲裁。
第十三条 本合同自双方签字之日起生效。
甲方(签章):
乙方(签章)
授权代表(签字):
授权代表(签字):
年月日
编号A:
个人购房借款/担保合同
借款人:
贷款人:
抵押人:
出质人:
保证人:
特别提示:借款人和担保人在签订本合同之前,请务必仔细阅读本合同全部条款,特别是对黑体部分予以重点关注。如有任何疑问或不明之处,请及时向贷款人及专业人士咨询。本合同一经签订,即视为各方理解并同意本合同全部条款。
本合同各方根据有关法律、法规及规章,在*等、自愿的基础上,为明确责任,恪守信用,签订本合同,并保证共同遵守。
第一部分 借款条件
第一条 贷款种类与金额
贷款人根据借款人的申请,同意向其发放以下第种贷款,金额为人民币 元(大写: )(大小写不一致时,以大写为准)。
A、个人购置住房贷款
B、个人购置商用房贷款
C、个人自建房贷款
D、其他:
第二条 贷款用途与担保方式
2.1 本合同项下贷款用于购买/自建坐落于________________,建筑面积______*方米的房屋及坐落于________________,建筑面积______*方米的车位。未经贷款人书面同意,借款人不得将贷款挪作他用,贷款人有权通过账户分析、凭证查验或现场调查等各种方式监督、核查贷款的使用。本合同项下贷款为个人购置住房贷款的,所贷款项用于购买家庭第 套住房(相关认定标准按照监管规定处理)。
2.2 本笔贷款的担保方式为 ,具体约定见本合同相关担保条款。
A、抵押
B、质押
C、保证
D、其他
第三条贷款期限
本合同项下贷款期限为 ,实际放款日与到期日以借款凭证为准。借款凭证为本合同的组成部分,与本合同具有同等法律效力。
第四条贷款利率
4.1 贷款利率以贷款发放时适用的中国人民银行公布的同期同档次贷款利率为基准利率, (上/下)浮 %确定,据此确定的利率以借款凭证记载为准,并按下列公式换算:月利率= 年利率/12,日利率=年利率/360。
4.2 贷款发放后遇基准利率调整,贷款利率按以下第 种方式处理:
A、贷款期限在一年(含)以下的,执行本合同利率,不分段计息;贷款期限在一年以上的,自每次基准利率调整之日的次年1月1日开始,按该次调整后的基准利率(如基准利率在一个日历年度内经两次或两次以上调整的,以该日历年度内最后一次调整的基准利率为准)及上述第4.1条约定的利率浮动比例确定并执行新的利率;
B、在贷款期限内不调整;
C、其他:。
4.3 贷款人根据借款人的申请,在贷款期限内采用固定利率的,各方须另行签订《固定利率补充协议》,该协议为本合同附件,未涉及条款按照本合同条款执行,本合同中其他内容继续有效。
第五条 放款
5.1 贷款发放或继续发放的前提条件是以下第 项:
A、本合同项下担保已经生效(以尚未取得产权的`房屋做抵押的,已办妥预售登记备案或预告登记手续,且房地产开发商已提供有效的连带保证担保或借款人已提供经贷款人认可的其他阶段性担保方式)并持续有效;且借款人在本合同项下未发生任何违约情形。
B、已办妥抵押权预告登记或贷款人认可的其他贷款保障措施生效并持续有效,且借款人在本合同项下未发生任何违约情形。
C、其他
5.2 根据法律、法规、规章及贷款人的相关管理规定,贷款采用受托支付方式的,贷款人可根据借款人的提款申请和支付委托,将贷款资金支付至借款人指定的符合本合同约定用途的借款人交易对象账户。借款人对其提供的收款账户的性质与真实性负责。
借款人要求贷款采用自主支付方式将贷款资金直接发放至借款人账户的,应向贷款人提出提款申请,并按照贷款人要求提交相关证明材料。经贷款人同意采用自主支付方式的,借款人应定期报告或告知贷款人贷款资金支付情况。
借款人承诺本合同项下贷款不以任何形式流入证券市场、期货市场和用于股本权益性投资、房地产项目开发,不用于借贷牟取非法收入,不用于其他国家法律法规明确规定不得经营的项目。如违反上述承诺,贷款人有权宣布贷款提前到期。
5.3 借款人授权贷款人按以下第 种方式发放贷款,贷款利息自实际放款日起计算:
A、将贷款一次性划入下列账户:
户名:
账号:
开户行:
B、将贷款分次划入借款人指定账户,每次放款的具体条件以贷款人与借款人另行签订的协议为准。
5.4 贷款从贷款人账户划出即视为贷款人的贷款义务履行完毕,划出日即为实际放款日,因贷款资金划付产生的费用由借款人承担,除贷款人的过错外,错划、无法划入指定账户产生的法律后果均由借款人承担,不影响其履行本合同项下的所有义务。
5.5 本合同生效以后,贷款发放以前,抵押物因毁损、灭失等原因造成价值减少,或涉及房屋质量、权属等纠纷,或贷款人无法联络借款人、担保人,或借款人、担保人不履行或有可能不履行本合同中约定义务的,贷款人有权免除贷款发放的义务或要求借款人提供其他担保,且不承担由此给合同其他方造成的任何损失。
第六条 还款
6.1 经协商一致,借款人按下列第 种方式偿还贷款本息:
A、按月等额本息还款法(按月计息);借款人自愿选择每月日为还款日;如借款人未指定还款日,则还款日与贷款实际发放日相对应,无对应日的,当月最后一日为还款日。最后一期还款日为贷款到期日。借款人应从贷款发放的次月开始还款。
每月本息还款额=
(1+月利率)还款月数-1
贷款本金×月利率×(1+月利率)还款月数
B、按月等额本金还款法(按月计息);借款人自愿选择每月日为还款日;如借款人未指定还款日,则还款日与贷款实际发放日相对应,无对应日的,当月最后一日为还款日。最后一期还款日为贷款到期日。借款人应从贷款发放的次月开始还款。
+(贷款本金-已归还贷款本金)×月利率
每月本息还款额=
贷款期月数
贷款本金
C、按月等额本金还款法(按日计息);借款人自愿选择每月日为还款日;如借款人未指定还款日,则还款日与贷款实际发放日相对应,无对应日的,当月最后一日为还款日。最后一期还款日为贷款到期日。借款人应从贷款发放的次月开始还款。
+(贷款本金-已还本金)×日利率×本期实际天数
每月本息还款额=
贷款期月数
贷款本金
D、按 (周/两周/三周)等额本息还款法(按日计息),每期利率为每期实际天数与日利率之积;第一期还款日与实际放款日以及各相邻期次还款日间的时间间隔为 周(还款周期),最后一期还款日为贷款到期日。
每期本息还款额=还款期数(1+每期利率)-1 贷款本金×每期利率×(1+每期利率)还款期数
E、按 (周/两周/三周)等额本金还款法(按日计息),每期利率为每期实际天数与日利率之积;第一期还款日与实际放款日以及各相邻期次还款日间的时间间隔为周(还款周期),最后一期还款日为贷款到期日。
+(贷款本金-已还本金)×日利率×本期实际天数
每期本息还款额=
贷款期数
贷款本金
F、随心还,借款人与贷款人约定每期最低还款额为人民币(小写) 元,借款人每期本息还款额不得低于最低还款额;最低还款额遇利率调整保持不变,但若借款人一直按照最低还款额偿还贷款,利率调整可能会导致最后一期的还款金额与本条款约定的
卖方:_______________(简称甲方)身份证号码:_____________________
买方:_______________(简称乙方)身份证号码:_____________________
根据《中华人民共和国经济合同法》、《中华人民共和国城市房地产管理法》及其他有关法律、法规之规定,甲、乙双方在*等、自愿、协商一致的基础上,就乙方向甲方购买房产签订本合同,以资共同信守执行。
第一条乙方同意购买甲方拥有的座落在______市_____区________________________拥有的房产(别墅、写字楼、公寓、住宅、厂房、店面),建筑面积为_____*方米。(详见土地房屋权证第_______________号)。
第二条上述房产的交易价格为:单价:人民币________元/*方米,总价:人民币___________元整(大写:____佰____拾____万____仟____佰____拾____元整)。本合同签定之日,乙方向甲方支付人民币__________元整,作为购房定金。
第三条付款时间与办法:
1、甲乙双方同意以银行按揭方式付款,并约定在房地产交易中心缴交税费当日支付
首付款(含定金)人民币____拾____万____仟____佰____拾____元整给甲方,剩余房款人
民币____________元整申请银行按揭(如银行实际审批数额不足前述申请额度,乙方应在
缴交税费当日将差额一并支付给甲方),并于银行放款当日付给甲方。
2、甲乙双方同意以一次性付款方式付款,并约定在房地产交易中心缴交税费当日支
付首付款(含定金)人民币____拾____万____仟____佰____拾____元整给甲方,剩余房款
人民币____________元整于产权交割完毕当日付给甲方。
第四条甲方应于收到乙方全额房款之日起____天内将交易的`房产全部交付给乙方使用,并应在交房当日将_________等费用结清。
第五条税费分担甲乙双方应遵守国家房地产政策、法规,并按规定缴纳办理房地产过户手续所需缴纳的税费。经双方协商,交易税费由_______方承担,中介费及代办产权过户手续费由______方承担。
第六条违约责任甲、乙双方合同签定后,若乙方中途违约,应书面通知甲方,甲方应在____日内将乙方的已付款不记利息)返还给乙方,但购房定金归甲方所有。若甲方中途违约,应书面通知乙方,并自违约之日起____日内应以乙方所付定金的双倍及已付款返还给乙方。
第七条本合同主体
1。甲方是____________共______人,委托代理人________即甲方代表人。
2。乙方是____________,代表人是____________。
第八条本合同如需办理公证,经国家公证机关____公证处公证。
第九条本合同一式份。甲方产权人一份,甲方委托代理人一份,乙方一份,房地产交易中心一份、________公证处各一份。
第十条本合同发生争议的解决方式:在履约过程中发生的争议,双方可通过协商、诉讼方式解决。
第十一条本合同未尽事宜,甲乙双方可另行约定,其补充约定经双方签章与本合同同具法律效力。
第十二条双方约定的其他事项:
出卖方(甲方):_________________购买方(乙方):__________________
身份证号码:__________________身份证号码:___________________
地址:___________________地址:____________________
邮编:___________________邮编:____________________
电话:___________________电话:____________________
代理人(甲方):_________________代理人(乙方):_________________
身份证号码:___________________身份证号码:___________________
见证方:______________________
鉴证机关:______________________
地址:________________________
邮编:________________________
电话:________________________
法人代表:______________________
代表:________________________
经办人:______________________
日期:______年____月____日
鉴证日期:_______年____月____日
甲方(委托人):________________________
乙方(受托人): _____________________
依据国家法律、法规和本市**部门有关规定,甲、乙双方在*等、自愿和协商一致的基础上,就甲方委托乙方,乙方接受甲方委托从事房屋购买代理事项达成一致,订立本合同。
第一条 委托事项
甲方委托乙方代理购买于北京市____区____房产,建筑面积____*方米,权属性质____,原商品房销售契约编号_________。
第二条 委托代理期限
乙方自本合同订立后的次日起____个工作日完成全部代理事项,如因甲方原因耽误,工作日相应顺延。
第三条 房产价格及付款时间、付款方式
1.该房产购买价格为人民币(大写)________________元整,此价格为净房款,购买该房产甲方应交的其它相关费用详见附件一。
2.付款日期、付款方式:
第四条 甲乙双方相互提供下列相应证件
甲方提供:夫妻双方身份证、户口本、婚姻证明、人名章。
乙方提供:经纪机构资质证书、营业执照复印件。
第五条 甲方义务
1.甲方应及时提供该房屋办理产权过户手续过程中所需要的相关证件及材料的原件和复印件,并保证在办理过户交易手续时按时到场。
2.若甲方申请银行按揭贷款,需及时向乙方提供贷款所需资料。
3.照本合同中约定的付款方式及时间按时交付房款。
4.乙方通知甲方签订房屋买卖合同,甲方应于接到通知之日起三个工作日内到指定地点签订,办理该房屋产权属变更。
第六条 乙方义务
1.乙方确保代理事项真实合法。
2.确保卖方按照本合同约定按期过户,进行房屋交接。
3.不得违反国家法律法规的相关规定,或与他人恶意串通,损害甲方利益。
4.如需变更为甲方代理服务事项、要求和标准,须经甲方同意。
第七条 其他事项约定
1.签署成交协议后,钱款交接地点为乙方指定地点,否则后果自负。
2.本合同履行期间,甲、乙双方因履行本合同而签署的补充协议和其它书面文件,均为本协议不可分割的一部分,具有同等法律效力。
3.该房屋办完过户手续,甲方收到房屋后,本合同自行终止。
第八条 违约责任
1.甲、乙双方履行本合同期间,如因不可抗力、国家法律、法规、政策等原因,该房不能办理权属变更,双方均不承担违约责任。
2.本合同履行期间,如违反本合同第五、六条各项约定之一的,应支付对方该房约定出售价格的.5%的违约金作为赔偿。
3.如因卖方原产权证办理不成功,导致本合同无法正常履行,乙方全部返还甲方所交款项,双方免责,合同解除。
第九条 合同争议的解决办法
本合同如发生争议,由双方当事人协商解决,如协商不成,依法向出售房产所在地的人民法院起诉。
卖方:(以下简称甲方),
身份证号:
买房:(以下简称乙方),
身份证号:
甲、乙双方在*等、自愿、协商一致的基础上,就乙方向甲方购买私有住房,达成如下协议:
第一条甲方自愿将其房屋出售给乙方,乙方也已充分了解该房屋具体状况,并自愿买受该房屋。该房屋具体状况如下:
第二条甲方所售房屋位于。
第三条房屋价格
甲乙双方协商一致,甲方所售房屋总金额为人民币大写,小写。
第四条付款方式。
第五条特别约定:
1、因乙方所购房屋为农村集体土地上建筑。该房屋买卖过程中所发生的交易或过户需要本村村民委员会同意或有关部门审批的手续问题,甲方应当积极全力配合乙方一起解决妥善。若因此引发相应纠纷的.,由甲方负责处理。
2、如果甲方在甲乙双方签订此合同之前有将该房屋抵押、偿债、转让等行为并给乙方造成经济损失,则由甲方无条件承担。
3、如乙方所购房屋以后可以办理产权更名时,甲方应
予以积极配合,但相关费用由乙方自行负担。
第六条该房屋毁损、灭失的风险自房屋正式交付之日起转移给乙方。
第七条如国家征地,土地赔偿,住房面积赔偿及地上物赔偿均归乙方所有,甲方负责积极配合;
第八条本合同签订之后,房价涨落,买卖双方不得反悔;
第九条本合同未尽事宜,由甲、乙双方另行议定,并签订补充协议,补充协议与本合同具同等法律效力;
第十条本合同自甲、乙双方签字之日起生效;
第十一条本合同一式二份,甲、乙方各执一份。
甲方(签字):
住址:
联系电话:
乙方(签字):
住址:
联系电话:
中间人(签字):
住址:
联系电话:
证明人(签字):
住址:
联系电话:
四邻(签字):
签订日期:_______年____月____日
售房单位(甲方):_____________
购 房 人(乙方):_____________
一、甲方同意乙方购房申请,将位于本市_____区____街(路、巷)____号____幢___单元____楼____号,竣工使用于____年的____结构,建筑面积为_____*方面军米(其中住房面积______*方米,楼梯间面积_____*方米)的____室_____厅公有住房一套,出售给乙方。
二、双方共同遵守经市房屋产权监理部门评估,市住房委员会办公室审批的售房价格。职工购房可按标准价或成本价购买。
1、按标准价购房。
有____*方米建筑面积按标准价评估核定为_____元/m2,经工龄折扣和买现住房折扣后的房价为_____元/ m2;有____*方米建筑面积按市场价评估核定为____元/ m2.单件设施核价为_____元。该套住房应付总房价款为_____元。
2、按成本价购房。
有____*方米建筑面积按成本价评估核定为_____元/ m2,经工龄折扣后的房价为___元/ m2;有____*方米建筑面积按实际成本价评估核定为____元/ m2;有____*方米建筑面积按市价评估核定为_____元/ m2.单价设施核价为_____元。该套住房应付总房价款为_____元。
三、付款式方式。职工可选择一次付款或分期付款。
1、一次付款。给予应付总房价款20%的'付款折扣率。折扣后实付总房款为¥:____元(大写:____万____仟____佰____拾____元____角____分)。其中现金____元,公积金____元。
2、分期付款式。首期付款不低于应付出总房价款的30%,付款式期限不超过十年,余款要计收利息。
首期付款:_____元,余款____元。
付款期限:199___年____月____日至____年____月____日。
每月还本付息额:____元。其中现金:____元,公积金____元。累计还本付息金额¥:_____元。
累计实付总房款为¥:_____元。
四、在乙方未付清房款之前,不能办理产权登记,暂凭合同临时管业,待房款式付清后,再凭甲方证明和合同第二联及有关证件经过市房委办审核后,由市房屋产权监理部门申请办理产权登记,领取房屋产权证。
五、乙方取得国家统一制定的房屋产权证书后,即拥有房屋所有权,其权益受国家法律保护。
职工以标准价购买住房,拥有部分产权,即占有权、使用权、有限的收益权和处分权,可以继承。乙方拥有产权比例为_____ .一般住用5年后可依法进入市场,在同等条件下,原售房单位有优先购买权,原售房单位已撤销的,当地人民**房产管理部门有优先购买权。售房收入在补交土地使用权出让金或所含土地收益和按规定交纳的有关税费后,单位和个人按各自的产权比例进行分配。
职工以成本价和实际成本价购买的住房,产权归个人所有,一般住用5年后可依法进入市场,在补交土地使用权出让金或所含土地收产益和按规定交纳有关税费后,收入归个人所有。
职工以市场价购买的住房,产权归个人所有,可以依法进入市场,按规定交纳有关税费后,收入归个人所有。
六、乙方不得擅自改变所购住房原来的结构有用途,若需装修,按成都市**发布的《成都市城市房屋室内装修结构安全管理规定》办理。住房自用和公用部分的维修的具体事宜按《成都市城镇公有住宅售后维修管理暂行办法》执行。
七、本合同经甲乙双方签章及市房委会办公室监章后生效。
八、本合同生效后,任何一方不得自行更改合同内容。双方都认为需要更改合同内容时,须报市房委办批准。中途撤销合同,由提出方承担撤契手续费。
九、其它约定事项:______________________________
本合同一式三联,甲方持第一联,乙方持第二联,甲方财务部门持第三联。
乙方所持第二联可用于申请购房抵押贷款。
售房单位 购房人 审核单位
(公章) (签章) (监章)
附:乙方缴交房款专用收据
_____年_____月_____日
敬爱的老师:
您好!
首先感谢您把我带进新的领域,学*新的技能。当初对浮雕好奇的我,对学*浮雕画图有着朦胧了解的我,在看到您十指如飞的在键盘上敲击,运筹帷幄般的滑动鼠标,一幅完美的浮雕图跃然于屏幕上。这种美的享受勾起了我的求知欲望,虽然我不是美术专业,但是我有一种对新知识如饥似渴的强烈求知心,是您满足了我的需求,在此,我真诚的感谢您。
当初对浮雕不甚了解的我,在您的谆谆教导下,现在能做出比较简单的浮雕图了。虽然我现在做的不是很有美感,但是我觉得这是一个积累的过程,只有不断的追求完美,虽然完美不能达到,但在追求的过程中提升自己的能力。现在的我只会做出大体,细节远远不够到位,技术的提升就是细节的`提升。要想做好细节,就得多观察,多琢磨,多练*,是您告诉我要去多画,画多了就会有感觉了,我现在就是不断的练*,来熟练您传授的知识,我现在初有体会了,感觉自己进步的很快。但是我的能力还是有限,总会遇到不知如何下手的问题,以后还麻烦能得到你的讲解。
在这十天的学*过程中,是您给我们温暖的问候,是您对我们无微不至的照顾,是您给我们不留余力的解答所有难题,是您在百忙之中送上我们回归的旅程。老师,谢谢您!您辛苦了|!祝您身体健康,工作顺利,心情愉快。
您的学生:蒋xx 20xx年11月26日
出卖人(以下简称甲方):
法定代表人:________________
联系电话:
开户行:__________________
帐号:
买受人(以下简称乙方):______________________________
法定代表人:__________
身份证地址:
联系电话:___________________
根据《中华人民共和国合同法》及有关法律、法规的规定,甲乙双方遵循*等、自愿、公*、诚实信用、守法的原则,经协商一致,达成如下条款:
第一条商品房情况
商品房座落:赣州市赣县南塘镇农贸市场街__________________________。设计用途居住,建筑结构,建筑层数为层。建筑面积*方米,其中:套内建筑面积*方米,公共部分分摊建筑面积________*方米。商品房土地来源为:________。以出让方式取得土地使用权的.,土地使用年限为_______年,自____年____月____日至______年______月______日止。
第二条商品房价款
商品房销售按建筑面积计算,每*方米价格为_______元(币种:_______),价款为_______元,计_______(大写)。
第三条商品房交付日期
甲方于年____月____日前,将商品房交付乙方。如遇不可抗力,不能履行合同,双方同意按下列第____种方式处理:
1、变更合同
2、解除合同
第四条乙方付款形式及付款时间
乙方按下列第种形式付款:
1、一次性付款。
2、分期付款。
3其他方式。
第五条产权纠纷和债权债务纠纷的约定
甲方保证在交付商品房时,无产权纠纷和债权债务纠纷。如存在产权纠纷和债权债务纠纷,由甲方承担全部责任。
第六条争议处理
本合同发生争议,甲乙双方应协商解决。协商不成时,按下列第____种方式处理:
向人民法院提起诉讼。
第七条合同附件
本合同未尽事宜,甲乙双方另行订立补充合同
第八条合同份数
本合同共______,一式贰份,甲、乙双方各执一份。
本合同自甲乙双方签字或盖章之日起生效。当事人另有约定的,按照其约定。
甲方(公章):_________
法定代表人(签字):_________
_________年____月____日
乙方(公章):_________
法定代表人(签字):_________
_________年____月____日
售房单位(甲方):
购 房 人(乙方):
为了深化城镇住房制度改革,促进住房商品社会化,甲乙双方就有关售购房问题协商一致,自愿签订本合同。
一、甲方同意乙方购房申请,将位于本市_____区____街(路、巷)____号____幢___单元____楼____号,竣工使用于____年的____结构,建筑面积为_____*方面军米(其中住房面积______*方米,楼梯间面积_____*方米)的____室_____厅公有住房一套,出售给乙方。
二、双方共同遵守经市房屋产权监理部门评估,市住房委员会办公室审批的.售房价格。职工购房可按标准价或成本价购买。
三、付款式方式。职工可选择一次付款或分期付款。
1、一次付款。给予应付总房价款20%的付款折扣率。折扣后实付总房款为¥:____元(大写:____万____仟____佰____拾____元____角____分)。其中现金____元,公积金____元。
2、分期付款式。首期付款不低于应付出总房价款的30%,付款式期限不超过十年,余款要计收利息。
首期付款:_____元,余款____元。
付款期限:___年____月____日至____年____月____日。
每月还本付息额:____元。其中现金:____元,公积金____元。
累计还本付息金额¥:_____元。
累计实付总房款为¥:__ ___元。
四、在乙方未付清房款之前,不能办理产权登记,暂凭合同临时管业,待房款式付清后,再凭甲方证明和合同第二联及有关证件经过市房委办审核后,由市房屋产权监理部门申请办理产权登记,领取房屋产权证。
五、乙方取得国家统一制定的房屋产权证书后,即拥有房屋所有权,其权益受国家法律保护。
六、乙方不得擅自改变所购住房原来的结构有用途,若需装修,按成都市**发布的《娄底市城市房屋室内装修结构安全管理规定》办理。住房自用和公用部分的维修的具体事宜按《娄底市城镇公有住宅售后维修管理暂行办法》执行。
七、本合同生效后,任何一方不得自行更改合同内容。双方都认为需要更改合同内容时,须报市房委办批准。中途撤销合同,由提出方承担撤契手续费。
九、其它约定事项:______________________________
本合同一式二联,甲方持第一联,乙方持第二联。乙方所持第二联可用于申请购房抵押贷款。
售房单位(签章): 购房人 (签章):
日期:____年____月____日 日期:____年____月____日
——购房转让协议书菁选
购房转让协议书
在现在的社会生活中,男女老少都可能需要用到协议,签订签订协议可以使事务的结果更加完美化。到底应如何拟定协议呢?下面是小编为大家收集的购房转让协议书,仅供参考,大家一起来看看吧。
甲方(转让人):________
乙方(买受人):________
根据《中华人民共和国城市房地产管理法》、《中华人民共和国合同法》及相关法律法规之规定,甲、乙双方在*等、自愿、协商的基础上就买卖房屋达成如下协议,以兹共同信守执行。
一、概况及转让内容
1、甲方自愿将坐落在,建筑面积63*方米(以甲方持有的房产证登记为准)的房屋出售给乙方,产权状况:,房屋所有权证书号为;该房屋占用范围内的土地使用权随该房屋一并转让;该房屋的附属物(设施)包括但不限于煤气、电力、供水、电话、供暖、有线电视、网络线路等管线、计量表等一并转让;为使该房屋达到合理、正常使用之目的的必要设施一并转让;该房屋上的建筑物区分所有权等权益一并转让。
二、合同价款
双方商定房地产成交价格为人民币(大写)(小写________元),成交价格已经包括本合同第一条所列全部内容转让之价格。办理产权过户所需的税费按照国家规定执行,不包含在合同价款中。
三、合同价款的支付
乙方在本合同签订之日起2日内支付叁拾万作为定金。
四、甲方义务
1、甲方保证该房屋不存在产权纠纷;未设定抵押、未出租、未被查封或存有其他权利瑕疵;甲方保证其对该房屋享有独立处分权;保证该房屋不被他人合法追索。
2、甲方应如实向乙方说明该房屋使用过程中的重大事项,提供购房、物业、公共修基金等手续及合同;结清房屋所有权过户前的有关费用(包括但不限于物业管理费、供水、电力、供暖、煤气、有线电视、网络、电话、公共维修基金等),出示有关交费证明。
3、甲方保证该房屋不存在安全隐患,能够达到正常、安全使用之状态。清理房屋东过道通行障碍物。并保证该过道和房屋后院产权及使用权属于乙方所有。
4、甲方应当共同与乙方办理房屋所有权、土地使用权过户手续,为过户提供必要的文件、资料和便利。办理相关手续费用控制在五千________元。
5、甲方应当为乙方入住该房屋提供便利,包括但不限于在办理房屋过户后两日内腾退该房屋,并作对该房屋作必要的清洁,个人物品逾期搬出的,乙方有权自行处理。
6、甲方应当协助乙方办理物业、公共维修基金移交手续。
7、甲方应当在办理房屋所有权过户手续后两日内,前往房屋所在地**机关办理落户在该房屋下的户籍迁移手续。
五、乙方义务
1、按照本合同约定,及时支付房款。
2、乙方应于甲方共同办理房屋所有权及土地使用权过户、物业移交手续。
六、产权过户及入住
甲乙双方应当在本合同签订之日起日内共同前往房屋所在地房屋行政管理部门办理房屋所有权过户手续,并按约支付相应税费。土地使用权证的屋所有权证后的两日内由双方共同前往土地行政管理部门办理,并按国家规定支付相应税费。
甲方应当在房屋所有权过户完毕之日起两天内腾退房屋,办理完物业更名等移交手续,结算所有有关费用,以便乙方入住,需要乙方予以协助的,乙方应当协助。
甲乙双方在房屋过户后三日内共同办理公共维修基金移转手续。
七、违约责任
1、甲方违约
(1)甲方未履行甲方义务,致使乙方在本合同签订之日起三个月内不能取得房屋所有权或不能正常使用该房屋的,乙方有权解除合同,甲方应当全额返还乙方已经支付的价款,并向乙方支付合同价款%的违约金;乙方不解除合同的,乙方有权按照合同总价日万分之的比例自三个月期满之日的次日向甲方收取违约金,乙方同时享有随时解除合同的权利。
(2)甲方不如实告知乙方有关情况,存在欺诈行为致使合同目的不能实现的,乙方有权解除合同,并有权要求甲方双倍返还乙方已经支付的`合同价款。
(3)甲方未按约结清有关费用,影响乙方正常使用该房屋的,甲方应当自行及时结清有关费用,并向乙方支付未结费用%的违约金。乙方已经代为支付该费用的,甲方还应当全额返还。
2、乙方违约
(1)乙方未按约支付合同价款的,自支付期满次日起按照未付金额的日万分之支付违约金;逾期超过日的,甲方有权解除合同。
(2)因乙方原因不能办理房屋所有权过户的,甲方履行期限顺延,乙方应向甲方支付合同总金额%的违约金。
八、房屋风险的转移
房屋毁损、灭失的风险自乙方自取得房屋所有权证书之日起移转至乙方。
九、争议解决
在执行本协议的过程中,如甲、乙双方发生争议,先协商解决。协商不成时,任何一方均可向房屋所在地有管辖权的人民法院提起诉讼。
十、合同生效
生效;本合同一式三份,具有同等法律效力,甲乙双方各执一份,房屋行政管理部门一份。
甲方(签章):________乙方(签章):________
联系电话:________联系电话:________
________年________月________日________年________月________日
甲方(卖方):身份证号:
电话:住址:
乙方(买方):身份证号:
电话:住址:
甲、乙双方及配偶本着*等、自愿的原则,经协商一致,就的购房权转让事宜,签定本协议,协议内容如下:
一、房屋性质:本房屋是由的名义兴建的集资房,甲方是的工作人员,现有一个购买一套住房的购房指标。
二、转让金额及支付方式:因该房屋尚在筹建阶段,甲方同意将该房屋(包括但不限于所附带的车位、车库等附属设施)购房指标转让给乙方,购房指标转让价格为人民币:元整(¥:元),乙方在签订本协议后一个周(20xx年月日至20xx年月日止)内须一次性向甲方付清该购房指标转让款。
三、甲方的权利和义务:
1、在签订本协议后,应及时将有关购房信息及有关规定和要求告知乙方以便乙方及时了解和掌握。甲方有义务协助乙方及时按学校的要求支付相应的购房款及申请办理房屋的登记、备案等相关手续,协助在办理该房屋产权证前办理房屋变更登记手续,但甲方不承担相关手续费;
2、在签订本协议后,甲方应当全力配合乙方办理该房产过户的一切相关手续,除了乙方支付此次所选房屋的房屋指标转让费、购房款、房屋配套费、税费及届时更名、过户等手续的所有相关费用外,甲乙双方不得要求对方支付其它的费用;
3、若因不可抗力、政策变动、单位及开发商因素导致房屋停建,或者由于甲方工作调动而使购房指标取消,则甲方应在一周内退回乙方购房指标转让费、购房款及其它已支付款项学校返还甲方后,甲方应在一周内返还乙方;
4、甲方将购房指标转让给乙方后,不得将该购房指标再行转让他人;
5、接到单位关于购房的各类通知后(如交款通知、领取文件、钥匙等各种通知),二十四小时内通知乙方;
6、当房屋建成并交房时,甲方应及时通知乙方,并在两日内将房屋钥匙交给乙方。
四、乙方的权利和义务:
1、在签订本协议后,乙方应当按约定时间向甲方支付购房指标转让费,及时按学校的要求支付此次所选房屋的购房款、房屋配套费、税费及届时等手续的所有相关费用,甲方应协助乙方房屋更名;
2、乙方不得以甲方名义办理该房屋产权相关的抵押贷款;
3、若三年内学校由于各种原因没有开工建设乙方有权要求甲方退还购房指标转让费;
4、乙方有权将房屋转让第三方,甲方不得干预及索取其他费用。
5、本协议签订后,甲方因该房屋所取得或享有的各项优惠福利政策(包括但不限于:房屋面积的赠送和增加,房屋相关税费的减免)均由乙方享受,甲方不得借此要求乙方再行补偿;
6、本协议签订后,乙方已充分考虑自己的经济实力和该房屋的偿付能力承诺在双方还未完成对该房屋的产权交割之前不会中途退出该协议,如乙方中途退出该协议将视为违约。
五、违约责任:
1、本协议签订后,甲方若不尽配合义务及时协助乙方办理房屋登记、备案、交款、交房、过户等手续或又将购房指标再行转让他人,导致乙方未能购买该房屋的,视甲方违约,甲方除应返还乙方已支付的`房屋指标转让费、购房款、房屋配套费及届时更名、过户等手续的所有相关费用外,还要按房屋购买价与届时市场价差额计付乙方损失并赔偿双倍购房指标转让费。乙方违约或终止本协议,甲方无须退还乙方已付的购房指标转让费,购房款及其它已支付款项学校返还甲方后,但甲方应在一周内返还乙方;
2、在房屋选房、更名、过户等过程中,由于乙方不能按时交清房款及手续费等,造成房屋不能顺利选购、更名、过户,甲方不承担责任,且不退还购房指标转让费。
3、在乙方最终取得房屋所有权之前,乙方不得使用署有甲方姓名的任何证件用于任何用途,否则乙方以违约论处。
4、若因不可抗力、政策变动、单位及开发商因素导致本协议无法履行,本协议自动失效,且不视为双方违约。按本条解除协议时,甲方应退还给乙方已付全部款项(包括但不限于已付购房指标转让费,购房款及其它已支付款项学校返还甲方后,甲方应在一周内返还乙方)。
5、开发商向甲方交付房屋当日,甲方即告知乙方,并及时同乙方办理房屋交割手续。甲方向乙方交割房屋后,所发生的物业管理费、水电费、卫生费等与房屋使用相关的费用及责任均由乙方承担。
6、双方不能对甲乙及见证方以外的人或公司公开本购房权转让协议内容,本协议也不对开发商公开。
7、由于目前该房屋所属小区具体房价不明确,甲、乙双方均达成合意,双方均不得以日后价格波动为由要求对方重新确定购房指标转让费价格。
8、届时该套房屋的实际价格,以甲方单位及开发商针对本单位职工公布的价格为准。
9、本协议签订时,已经过双方配偶及子女同意。
六、其他
1、签订本协议时,甲乙双方向对方提供身份证复印件作为附件。甲方还向乙方提供工作证和结婚证的复印件、住宅申购意向金收据和其他已交款项收据原件,届时乙方出具相关收据给甲方。双方均不得将以上证件和提供给第三方,否则追究法律责任。
2、双方约定因国家政策、单位原因造成本协议无法及时履行的,甲方应提前通知乙方,并继续配合乙方取得相关权益。
七、未尽事宜及争议解决方式:
本协议未尽事宜,由甲乙双方协商解决,另行签订补充协议,补充协议与本协议具有同等的法律效力。协商不成的,依法向该房屋所在地人民法院提起诉讼。
八、本协议共五页,壹式三份,甲乙双方各执壹份,见证方备案壹份,协议自双方签字之日起生效。
甲方签字:乙方签字:
甲方配偶签字:乙方配偶签字:
签署日期:签署日期:
见证方签字:
签署日期:
甲方: 乙方:
身份证号码:身份证号码:
联系方式: 联系方式
经甲乙双方自愿、*等协商,就香格里拉人民医院团购房的认购权转让达成如下协议:
第一条:甲方自愿将香格里拉人民医院团购房的认购权转让给乙方,乙方已充分了解了该团购房的具体状况,并自愿购买该房认购权。该团购房具体状况如下:
1 、转让的团购房认购权座落于香格里拉县新城区,具体房型、建筑面积尚在设计中。
2 、该团购房均价尚未确定,建成后因楼层及其他因素,实际价格可能会有一定波动,乙方对此可能发生的变化已明知并予以接受。
第二条:乙方一次性付给甲方认购资格转让费10000元(大写:壹万元)、甲方已交的预交款40000元(大写:肆万元)共计50000元(大写:伍万元)。
第三条: 今后该房屋的所有费用由乙方承担,乙方今后交首付款和正式签订购房合同的时间,以开发商通知时间为准,具体选房、抽房事宜由乙方负责,甲方有义务通知乙方相关事项并负责办理更名手续。届时该套房房屋的实际价格,以甲方单位及开发商针对本单位职工对本单位职工公布的价格为准。届时若必须以甲方名义付款,则
乙方出资甲方名义支付,甲方必须协助,所产生的费用由乙方负责。乙方对所购房屋自行承担风险,甲方不负责任何风险和有关经济、法律责任。
第四条:甲方保证上述购房权属本人真实、合法取得的权利;保证在该协议签订之日起甲方不再享有该房屋及源于该房的任何权益;届时必须协助乙方办理房屋的选房、交款、更名、过户等必需的'购房手续。
第五条:此合同所涉及合同标的仅是购房权利资格,如因开发商的原因造成本协议无法履行或延迟履行的,甲方不需退还乙方全部转让费,由乙方自行向开发商追讨。
第六条:双方配偶对此合同已明知并全部同意合同内容。协议签订后,甲乙双方若不履行协议相关条款,视为违约。
第七条:本协议为一次性转让协议,甲乙双方签字后生效,双方不得违约。
第八条:本协议一式贰份,甲、乙双方各执一份,自双方代表人签字之日起生效。
甲方 ( 签章 ) : 乙方 ( 签章 ) :
签约日期:年月日
收条
今收到交来认购资格转让费10000元(大写:壹万元)及七雪花已交的房屋预交款40000元(大写:肆万元)共计50000元(大写:伍万元)。
特立此据!
收款人:
年 月 日
甲方(卖方):身份证号:
电话:住址:
乙方(买方):身份证号:
电话:住址:
甲、乙双方本着*等、自愿的原则经协商一致,就权益转让事宜,签定本协议,协议内容如下:
一、转让标的及金额:
1、双方约定:甲方负责出具相关证明,在认购期限内配合乙方订立购房合同,乙方按要求支付购房款,乙方保管从房产公司取得的所有购房凭证及资料,并从本协议中确认享有此套住房的全部权益。乙方在年___月__日前支付甲方人民币(元整)作为本次购房指标转让的金额。
2、甲方配合乙方取得该房屋的房地产权证。
二、双方的权利和义务:
1、从本协议签订之日起,甲方对该房屋无任何权利限制,更不能对该房屋进行其他经济交易,否则甲方应承担由此产生的一切责任。
2、乙方在支付房款后,享有此套住房的所有权益。甲方应在购房期限之前办好购房手续,协助乙方领取房地产权证。甲方配合乙方进行以后的产权转让(出具全权授权书及身份证复印件)。房屋相关转让费用由甲方负责承担_______,乙方负责承担_______。
3、甲方所持有的'该房屋有关资料全部交付给乙方。
4、乙方负责支付该房屋的购房款、维修基金、税金及水、电、煤气、有线电视等相关进户费用;
5、双方对指标购房情况不能对开发商公开,本协议也不对开发商公开。
三、若甲、乙双方办理该房屋的指标权益转让手续期间,任何一方单方面终止本协议,届时双方应按照本协议指定房屋总房款的30%向对方支付违约金;甲方终止本协议,应返还乙方支付的所有房款、转让费及违约金;双方可以凭此协议向法院起诉。
四、甲、乙双方约定,如因开发商原因导致双方不能办理该房屋的购房事宜,乙方无过失,则甲方退回乙方本协议金额元,乙方定金及其它已支付款项均归乙方。如因乙方过失导致此后果,则甲方不退回乙方本协议金额元。
五、其它约定:
六、本协议一式_______份,甲、乙双方各执壹份。
甲方(签字):乙方(签字):
日期:日期:
卖房方(甲方):
购房方(乙方):
一、关于乙方向甲方购房事宜,双方经协商,达成协议如下:
甲方愿将其位于枣庄市薛城区嵩山路新八中对过中和嘉园2号楼13层东户的房屋(建筑面积122.37*方米)以总房价人民币叁拾玖万元整($39万元整)出售给乙方(含燃气开口费、有线电视开口费2400.00,预付物业费1000.00,装修保证金1000.00)。乙方愿意以上述价格向甲方认购该房。乙方在协议签订后五日内一次性向甲方首付人民币贰拾伍万元整($25万元整),剩余壹拾肆万元在乙方取得银行贷款十日内向甲方一次性付清,如乙方不利用银行贷款,在协议签订60日内结清余款。
二、甲方承诺:
1、向乙方申请购房贷款银行或贷款银行认可的机构提供符合要求的房屋资料(购房合同、购房发票等)以备查核。
2、保证对出售的房屋未予出租或出售。如果该房屋为共有房屋或已出租,则甲、乙双方解除本协议。甲方应如数退还给乙方收取的首付款(人民币25万元)。
3、自签订本协议起,保证将该房屋按约定价格出售给乙方,期间不得反悔或将房屋出售给第三人。
4、按照前述业务的需要,及时配合***手续,包括共同办理变更购房合同、转交购房发票(收据)等事宜。
5、在办理产权过户时,应依要求将房屋产权资料交付贷款银行或贷款银行认可的机构持有。
三、乙方承诺:
1、向贷款银行或贷款银行认可的机构提供符合要求的资料以备查核,并依规定支付费用。
2、保证按原约定价格向甲方购买前述房屋。
3、按照前述业务需要,及时***手续, 包括共同办理变更购房合同、购房发票(收据)等事宜。并承担有关费用。
四、购房合同变更后的七日内,乙方应向贷款银行申请购房抵押贷款,获得批准本协议可延续执行,如果贷款银行认为乙方的借款申请不符合条件而不予批准,则甲、乙双方可以解除本协议。甲方应如数退还给乙方收取的.首付款(人民币25万元)。
五、违约责任
1、如果甲方违约,协议执行期间拒绝将房屋出售给乙方,应向乙方赔偿因此受到的损失壹万元。
2、如果乙方违约,自动放弃购房,贷款申请获准后没有向甲方购买房屋, 或因乙方消极原因未能取得银行贷款取消买卖关系时,向甲方赔偿因此受到的损失壹万元。
六、本协议的定立,履行,接触,变更和争议的解决适用中华人民共和国法律。
七、本协议自双方签字(盖章)之日起生效。
八、本协议壹式肆份,双方各执壹份。由乙方交贷款银行或其认可的机构壹份。
九、特别约定:
甲方(公章): 乙方(公章):
法定代表人(签字): 法定代表人(签字):
年 月 日 年 月 日
转让方(甲方签字):身份证号: 受让方(乙方签字):身份证号:
甲、乙双方在自愿、*等、协商一致的前提下,就 宜春经济管委会团购房(B户型) 的购房权(该权属面积约 145.00 *米)转让事宜达成以下协议:
一、甲方同意将该购房权转让给乙方,乙方支付给甲方转让费人民币元),同时支付甲方为该房屋先行垫付的住宅申购意向金人民币 (¥: 元)<该意向金相关凭证编号为No.〉,其他已交款项: , 合计人民币(¥: 元),在签订本协议时乙方一次性向甲方付清上述款项。
二、甲方权利:收取乙方给付的购房权转让费及要求乙方支付甲方为该房屋先行垫付的住宅申购意向金和其他预付款项。
甲方责任:保证上述购房权属本人真实、合法取得的权利;保证在该协议签订之日起甲方不再享有该房屋及源于该房屋的权益;届时必须协助乙方办理房屋的选房、交款、更名、过户等必需的购房手续(相关政策允许能够办理更名或落成共有人等手续,甲方必须配合乙方办理相关手续);本协议签订之日起,甲方联系方式变更,甲方及时通知乙方。若因甲方原因未及时通知乙方该物业的相关事宜,造成乙方无法履行此合同,则视为甲方违约。直到乙方取得该套房屋的全部产权为止,甲方的以上相关责任方可完成。
三、乙方权利:交清购房权转让费及住宅申购意向金和其他预付款项之后,拥有以甲方名义选购房屋以及房屋所附带的车位、车库等附属设施的权利;获得甲方积极协助办理相关房屋手续的权利。
乙方责任:支付所选房屋的购房款、房屋配套费、税费及届时更名、过户等手续的所有相关费用;对于以届时选房规则、条件所选定的实际房屋,必须无条件接受;若购买该房屋必须包含一个车位或车库,乙方必须无条件接受(注:若届时本车位或车库是以单位、开发商或相关部门赠送的方式获得,归乙方所有,甲方不得干涉);若乙方联系方式变更,乙方有责任及时通知甲方;因乙方原因,甲方无法协助乙方所造成的'损失由乙方承担。直到乙方取得该套房屋的全部产权为止,乙方的以上相关责任方可完成。
在本协议有效期内未办理产权过户之前,乙方不得再将该物业转让他人,否则视为违约,将按违约条款支付违约金。
四、由于目前该购房权所属小区具体房价不明确,甲、乙双方均达成合意,双方均不得以日后价格波动为由要求对方重新确定购房权转让价格。
五、违约责任
1、此协议签订后,甲方若不履行协议相关条款,视为违约,甲方应退还乙方所付全部款项(包括已付转让费,购房款及其他相关税费),并再向乙方支付违约金人民币:伍拾万元整(¥:500000.00)。
2、此协议签订后,乙方若不履行协议相关条款,视为违约,且甲方不退还乙方所付全部款项(包括已付转让费,购房款及其他相关税费),并再向甲方支付违约金人民币:伍拾万元整(¥:500000.00)。
3、在房屋选房、更名、过户等过程中,由于乙方原因(如不能按时交清房款及手续费等)造成房屋不能
顺利选购、更名、过户,甲方不承担责任,且不退还购房权转让费。
4、此协议签订生效,见证方不退还信息佣金。
六、其他约定条款
1、乙方已承诺不得涉及甲方名义办理房屋产权相关的抵押贷款。
2、届时该套房屋的实际价格,以甲方单位及开发商针对本单位职工公布的价格为准。
3、届时若必须以甲方名义付款,则乙方出资以甲方名义支付,甲方必须协助,由此所产生的一切费用由乙方负责。
4、如日后房屋建成,因自然灾害等不可抗拒因素导致乙方所购房屋受损的,与甲方无关。
5、房屋选购、过户等过程中所产生的购房合同、发票、收据、房屋所有权证、土地使用证、钥匙等所有相关资料物件原件,领取之日即由乙方自行负责保管,届时乙方出具相关收据给甲方。在乙方最终取得房屋所有权之前,乙方不得使用署有甲方姓名的任何证件用于任何用途,否则乙方以违约论。
6、签订本协议时,甲乙双方向对方提供身份证复印件作为附件。甲方还向乙方提供工作证和结婚证的复印件、住宅申购意向金收据和其他已交款项收据原件,届时乙方出具相关收据给甲方。双方均不得将以上证件和提供给第三方,否则追究法律责任。
7、双方约定因国家政策、单位原因造成本协议无法及时履行的,甲方应提前通知乙方,并继续配合乙方取得相关权益。
8、若因不可抗力、政策变动因素导致本协议无法履行,本协议自动失效,也不视为双方违约。按本条解除协议时,甲方应退还给乙方所付全部款项且不支付利息。
甲方: 身份证号码:
乙方: 身份证号码:
鉴于甲方已经于 年 月 日与 有限公司签订编号为 的《商品房买卖合同》,该合同约定标的房屋为海口市海口市 北侧 A3栋住宅楼A3-504房,建筑面积为91.61*方米,按建筑面积计算,单价为人民币 元,总价为人民币 元。
经双方友好协商,甲方愿意偿还完标的房屋的按揭贷款后将前述编号为 《商品房买卖合同》中买方(既本协议中的甲方)的权利义务概括转让给乙方。为明确双方权利义务,特做以下约定,由双方遵守。
一、转让价款、支付方式
1、编号为 《商品房买卖合同》中买方的权利义务概括转让价格为人民币63万元;
2、签订本协议之日起3个工作日内,甲乙双方去 银行 支行设立共管账户;
3、乙方在设立共管账户之日起三个工作日内将人民币20万转让甲乙双方设立的共管账户;
4、甲方偿还完毕标的房屋银行贷款,并办理完结与解除与 有限公司签订的编号为 《商品房买卖合同》,并撤销基于该合同产生的商品房合同备案及房屋预告登记手续及时短信通知乙方,乙方收到甲方短信通知之日起2个工作日向甲乙双方共管账户中转让人民币43万元;
5、乙方与开发商 有限公司签订《商品房买卖合同》(该合同与编号为 的《商品房买卖合同》相比除编号及买方由甲方变为乙方外,其他条款完全一致),并取得由开发商 有限公司出具正式的与该《商品房买卖合同》匹配的正式不动产发票后三个工作日内短信通知甲方,甲方收到乙方通知后提前三天短信通知乙方具体时间配合甲方向 银行 支行申请解付甲乙共管账户**计人民币63万元给甲方。
二、双方保证与承诺
1、甲方保证在本协议签订后20个工作日内,偿还完毕标的房屋银行贷款后,并办理完结与解除与 有限公司签订的编号为 《商品房买卖合同》,并撤销基于该合同产生的商品房合同备案及房屋预告登记手续;
2、甲方保证在签订本协议后30个工作日内,乙方可以与开发商 有限公司签订《商品房买卖合同》(该合同与编号为 的《商品房买卖合同》相比除买方由甲方变为乙方外,其他条款完全一致),并取得与该《商品房买卖合同》匹配的正式不动产发票;
3、乙方保证按照本协议规定的时间向甲乙双方的共管账户转账。
三、违约责任
1、乙方违反本协议第一条第3款约定的,按逾期时间,每日按应转金额日万分之一承担违约金,逾期超过一个月的,甲方有权解除合同;
2、乙方违反本协议第一条第4款约定的,按逾期时间,每日按应转金额日万分之一承担违约金,逾期超过一个月的,甲方有权解除合同,并要求乙方承担违约金人民币20万元;
3、乙方违反本协议第一条第5款约定,逾期通知的,按本协议总价款的的日万分之一承担违约金,收到甲方通知后不协助办理解付款手续的,每次承担违约金人民币1万元;
4、甲方逾期办理本协议第二条第1、2款的,按逾期时间,每日按本协议总价款的.日万分之一承担违约金,逾期超过一个月的,甲方有权解除合同,并要求甲方承担违约金人民币20万元;
5、甲方办完所有应办手续后,因乙方自身原因不与开发商 有限公司签订《商品房买卖合同》的,则乙方须赔偿甲方违约金人民币20万元;
6、开发商 有限公司提供给乙方签订的《商品房买卖合同》与编号为 的《商品房买卖合同》除编号及买方由甲方变为乙方外,其他条款不一致的,乙方可以选择拒绝签订该买卖合同,不属于本协议第三条第4款约定的情形,且甲方须赔偿乙方违约金人民币20万元。
四、争议处理
1、履行本协议过程中,如有争议双方因协商解决,协商无果的双方一致同意交由海南仲裁委员会仲裁解决。
五、其他
1、无论双方任何一方依据本协议约定单方解除合同、或双方协议解除合同的,都必须以书面形式通知对方或者双方形成书面约定,乙方可以凭借书面通知及书面约定单方解付甲乙双方在 银行 支行共管的资金
2、双方法定联系方式为以下列明,致函、短信、电邮以下联系地址均视为已经履行完毕通知义务。
甲方:联系人 ,地址: 电话: 电邮: 乙方:联系人 ,地址: 电话: 电邮:
3、本协议一式四份,双方各执两份,双方签名后生效。
4、甲方于 年 月 日与 有限公司签订编号为 的《商品房买卖合同》为本协议书附件。
甲方(公章): 乙方(公章):
法定代表人(签字): 法定代表人(签字):
年 月 日 年 月 日
甲方: (身份证号: )
乙方: (身份证号: )
经甲乙双方协商一致,甲方现将在其本工作单位(奎文区***宿舍区)所购住房一套,转让给乙方所有,双方达成协议如下:
1、 该房屋的具**置、楼层、面积待定,以上需甲方根据所在单位的`选房条件、选房顺序号并征得乙方的意见后确定。
2、 交房时间以甲方单位交房时间为准。
3、 付款方式:所交购房款及其他相关费用均由乙方缴纳,缴款数额及缴款时间按甲方单位要求,甲方须提供协助,缴款单据由乙方保管。
4、 该房所有权归乙方所有,甲方单位若允许更名或以乙方名义办理房产证时,甲方须积极协助办理相关手续。所产生的费用由乙方承担。
5、 乙方一次性付给甲方房屋转让费35000元,本协议签定时一次付清,甲方出具收款收据给乙方。
6、 该协议一经签定,双方均不得反悔。若甲方违约,除双倍返还乙方的转让费外,并承担房屋总价款30%的赔偿款。若乙方违约,转让费用不得返还。
7、 如因不可抗力的原因导致协议不能履行,须双方协商处理。
8、 本协议双方签字后生效。
9、 本协议一式两份,甲乙双方各执一份。
甲方(公章): 乙方(公章):
法定代表人(签字): 法定代表人(签字):
年 月 日 年 月 日
甲方:___________
乙方:___________
甲乙双方本着互惠互利、诚实信用的原则,就______市规划管理局在____________集资房的'购房资格,由甲方转让给乙方,现将转让有关事宜达成如下协议:
一、乙方因住房需要,要求承让甲方原______市规划管理局在____________所取得的集资购房资格。
二、甲方在乙方支付购房资格转让费共计柒万捌千元后,同意将购房资格转让给乙方。
三、在房屋建设过程中甲方配合乙方办理房屋过户、按揭等有关手续。
四、若因特殊情况,该集资房最终不能修建竣工,甲方按乙方支付的原金额____________元退还给乙方。
五、付款方式:甲乙双方在本协议签订之时,首次付款______万元,第二次于______月______日前付______贰万元,第三次于______年______月______日前付____________元。
六、未尽事宜,双方再行协商本协议一式______份,甲乙双方各执一份,自签字之日起生效。
甲方:__________________乙方:_______________
_________年______月______日
转让方(甲方):_____________身份证号:_____________
受让方(乙方):_____________身份证号:_____________
该协议书作为甲乙双方于____年____月____日签订的购房权转让协议书的补充协议,____年____月____日甲乙双方购房权转让协议由机构作为交易中介并见证。
甲乙双方在自愿、*等、协商一致的前提下,就市“小区”(暂定名)配套商品房栋单元室住宅房一套的购房权转让事宜达成以下补充协议:
一、甲方同意将该购房权转让给乙方。
乙方同意在____年____月____日甲乙双方购房权转让协议中确定的转让费人民币壹拾贰万元整(¥:120000.00)的基础上增加转让费人民币元整(¥:___________)。两项合计,乙方共需向甲方支付转让费人民币_____________万元整(¥:_____________)。
____年____月____日,乙方已向甲方支付首笔转让费人民币陆万元整(¥:60000.00)。在本补充协议签订日内,乙方向甲方支付第二笔转让费人民币_____________万元整(¥:_____________),其余款项_____________元整(¥:_____________)在____年____月____日前乙方向甲方付清。
二、甲方权利和义务。
甲方权利:收取乙方给付的购房权转让费。
甲方责任:保证上述购房权属本人真实、合法取得的权利;保证在该协议签订之日起甲方不再享有该房屋及源于该房屋的权益;届时必须协助乙方办理房屋的交款、更名、过户等必需的购房手续,且不得再收取除转让费以外的其它费用(相关政策允许能够办理更名或落成共有人等手续,甲方必须配合乙方办理相关手续);直到乙方取得该套房屋的全部产权为止,甲方的以上相关责任方可完成。
三、乙方权利和义务。
乙方权利:交清购房权转让费之后,拥有以甲方名义选购房屋以及房屋所附带的车位、车库等附属设施的权利;获得甲方积极协助办理相关房屋手续的权利。
乙方责任:支付所选房屋的购房款、房屋配套费、税费及届时过户等手续的所有相关费用;直到乙方取得该套房屋的全部产权为止,乙方的以上相关责任方可完成。
四、目前该权属认购住宅面积约_____________㎡,具体面积以产权证标注的面积为准,具体房价以甲方单位及开发商针对本单位职工公布的价格为准,甲方承诺该房屋单价不超过元/*方米(净房价,不含配套费、维修基金、契税等费用),若超过则超过部分的购房款由甲方承担。
五、在房屋购房、过户等过程中,由于乙方原因(如不能按时交清购房款及相关税费等)造成房屋不能顺利选购、同开发商签定房屋买卖合同、过户等,甲方不承担责任,且不退还购房权转让费,给甲方所造成的其他经济损失均由乙方承担。
六、其他约定条款。
1、乙方已承诺不得涉及甲方名义办理房屋产权相关的`抵押贷款。
2、若甲方单位可以办理更名手续而甲方不配合乙方办理,则视甲方违约。
3、届时若必须以甲方名义付款,则乙方出资以甲方名义支付,甲方必须协助,由此所产生的一切费用由乙方负责。
4、甲方将该房屋转让给乙方以后,与该房屋的相关证件资料都由乙方保管,与甲方无关。
5、开发商向甲方交付房屋当日,甲方即告知乙方,并及时同乙方办理房屋交割手续。甲方向乙方交割房屋后,所发生的物业管理费、水电费、卫生费等与房屋使用相关的费用及责任均由乙方承担。
6、甲方向乙方交割房屋后,因自然灾害等不可抗拒因素导致乙方所购房屋受损的,与甲方无关,不得要求甲方任何赔偿。
7、甲方保证上述购房权益转移到乙方名下之前,没有产权纠纷、债权、债务等问题,如由此给乙方造成的经济损失,甲方全部赔偿给乙方。
8、甲方领取房屋产权证当日,甲方即告知乙方,并及时同乙方办理房屋过户手续。房屋办理产权转移过户手续所须交纳的所有相关税、费(含国家相关法规规定由甲方承担的税、费),均由乙方承担。
9、甲乙双方现在此先声明:若一方在合同履行期间丧失履行能力,此一方由法定继承人或监护人继续履行本合同,直至本交易结束。
10、甲乙双方现在此声明:对国家和本市购房限购政策已经知晓。
11、若购房指标权力人与共有人或家庭成员在指标转让一事有争议的情况下,导致交易不能进行的,由签约人承担违约责任。
12、若因不可抗力、国家政策变动、甲方单位因素导致交易失败,不视为双方违约,按本条解除协议时,甲方应退还乙方已付给甲方的相关款项但不支付利息。
13、甲方承诺将该套房屋转让给乙方期间,甲方积极配合乙方办理该套房屋的一切相关手续。
七、违约责任。
(一)协议经双方签字后生效,任何一方均应按约履行协议,否则,过错方或违约方给无过错方或守约方造成经济损失的,过错方或违约方必须向无过错方或守约方赔偿损失。
(二)协议生效后,甲乙双方任何一方未能履行本协议及协议补充条款部分或全部义务,均视为违约,协议签订当年内每次违约应向对方支付人民币万元整违约金,从第二年起(自____年____月____日起计)违约金基数每年增加5万元(即________年每次违约应向对方支付人民币万元整违约金,以此类推,直至产权过户完成)。(注:若因甲方个人造成不能过户则视为甲方违约,但因国家政策及甲方单位因素造成不能及时办理更名或过户手续,则不做违约处理)
(三)一方出现违约,守约方可在要求对方承担违约责任的同时,提出继续履行协议或中止协议的意见。如继续履行协议,违约方支付违约金后双方继续履行。
八、支付保证。
作为对合同各相关利害人各项权益的保护,甲方、乙方分别承诺:
(一)严格履行合同约定的义务,如部分或全部义务未能履行,则按合同约定承担违约责任和赔偿责任。
(二)同意将本人所有或支配的财产和资产作为资金安全保证,在履行合同义务或承担违约责任时,其他合同利害关系人可根据情况处置本人财产或资产,直至全部弥补他人损失及由此发生的各项费用。
九、本协议未尽事宜,由甲乙双方协商解决,协商不成的,依法向该物业所在辖区人民法院提起诉讼。
十、本协议壹式两份,甲乙双方各执壹份,自双方签字之日起生效。
甲方签字:_____________乙方签字:_____________
甲方配偶签字:_____________乙方配偶签字:_____________
住址:_____________住址:_____________
联系电话:_____________联系电话:_____________
签署日期:____年____月____日签署日期:____年____月____日
甲方(卖方): 乙方(买方): 身份证号: 身份证号:
电话号码: 电话号码:
经甲乙双方协商,就甲方转让购买 住宅权利的相关事宜达成协议如下:
一、按照 局政策规定,甲方拥有购买即将兴建的 局职工宿舍住宅房屋一套的`权利。房屋价格暂定为每*方米3300元,房屋面积、住房位置等其他房屋具体情况依照官方公布确定。
二、甲方同意将该购房权利转让给乙方,转让费用为人民币贰万捌仟元整(¥:28000元),乙方在签订本协议时一次性向甲方付清该购房指标转让款。
三、乙方支付购房费用和其他费用后,由购买该套房屋所产生的权利义务均由乙方享有和承担,乙方享有该套房屋的使用权和所有权。建房及交款事宜,一切按照 局合资建房方(即开发商)的进度执行,甲方应及时将有关购房信息及有关规定和要求告知乙方以便乙方及时了解和掌握,甲方有义务协助乙方及时按环保局的要求支付相应的购房款及申请办理房屋的登记、备案等相关手续。
四、本协议签订后,甲方若不尽配合义务及时协助乙方办理
房屋登记、备案、交款、交房等手续或又将购房指标再行转让他人,导致乙方未能购买该房屋的,视甲方违约,甲方除应返还乙方已支付的房屋指标转让费,还要按房屋购买价与届时市场价差额计付乙方损失。乙方违约或终止本协议,甲方无须退还乙方已付的购房指标转让费。
五、若因不可抗力、政策变动、单位及开发商因素导致房屋停建,或者由于甲方工作调动而使购房指标取消,则甲方应在一周内退回乙方购房指标转让费。
六、本协议一式两份,甲乙双方各执一份,自双方签字之日生效。
甲方(签字): 乙方(签字):
年 月 日 年 月 日
甲方:身份证号码:
身份证号码:
乙方:身份证号码:
鉴于甲方已经于年 月 日与xxxxx有限公司签订编号为的《商品房买卖合同》,该合同约定标的房屋为海口市海口市xxx北侧xxxA3栋住宅楼A3-504房,建筑面积为91.61*方米,按建筑面积计算,单价为人民币_____元,总价为人民币_____元。
经双方友好协商,甲方愿意偿还完标的房屋的按揭贷款后将前述编号为《商品房买卖合同》中买方(既本协议中的甲方)的权利义务概括转让给乙方。为明确双方权利义务,特做以下约定,由双方遵守。
一、转让价款、支付方式
1、编号为《商品房买卖合同》中买方的权利义务概括转让价格为人民币63万元;
2、签订本协议之日起3个工作日内,甲乙双方去银行支行设立共管账户;
3、乙方在设立共管账户之日起三个工作日内将人民币 20万转让甲乙双方设立的共管账户;
4、甲方偿还完毕标的房屋银行贷款,并办理完结与解除与xxxxx有限公司签订的编号为《商品房买卖合同》,并撤销基于该合同产生的商品房合同备案及房屋预告登记手续及时短信通知乙方,乙方收到甲方短信通知之日起2个工作日向甲乙双方共管账户中转让人民币43万元;
5、乙方与开发商xxxxx有限公司签订《商品房买卖合同》(该合同与编号为的《商品房买卖合同》相比除编号及买方由甲方变为乙方外,其他条款完全一致),并取得由开发商xxxxx有限公司出具正式的与该《商品房买卖合同》匹配的正式不动产发票后三个工作日内短信通知甲方,甲方收到乙方通知后提前三天短信通知乙方具体时间配合甲方向银行支行申请解付甲乙共管账户**计人民币63万元给甲方。
二、双方保证与承诺
1、甲方保证在本协议签订后20个工作日内,偿还完毕标的房屋银行贷款后,并办理完结与解除与xxxxx有限公司签订的编号为《商品房买卖合同》,并撤销基于该合同产生的商品房合同备案及房屋预告登记手续;
2、甲方保证在签订本协议后30个工作日内,乙方可以与开发商xxxxx有限公司签订《商品房买卖合同》(该合同与编号为的《商品房买卖合同》相比除买方由甲方变为
乙方外,其他条款完全一致),并取得与该《商品房买卖合同》匹配的正式不动产发票;
3、乙方保证按照本协议规定的时间向甲乙双方的共管账户转账。
三、违约责任
1、乙方违反本协议第一条第3款约定的,按逾期时间,每日按应转金额日万分之一承担违约金,逾期超过一个月的.,甲方有权解除合同;
2、乙方违反本协议第一条第4款约定的,按逾期时间,每日按应转金额日万分之一承担违约金,逾期超过一个月的,甲方有权解除合同,并要求乙方承担违约金人民币20万元;
3、乙方违反本协议第一条第5款约定,逾期通知的,按本协议总价款的的日万分之一承担违约金,收到甲方通知后不协助办理解付款手续的,每次承担违约金人民币1万元;
4、甲方逾期办理本协议第二条第1、2款的,按逾期时间,每日按本协议总价款的日万分之一承担违约金,逾期超过一个月的,甲方有权解除合同,并要求甲方承担违约金人民币20万元;
5、甲方办完所有应办手续后,因乙方自身原因不与开发商xxxxx有限公司签订《商品房买卖合同》的,则乙方须赔偿甲方违约金人民币20万元;
6、开发商xxxxx有限公司提供给乙方签订的《商品房买卖合同》与编号为的《商品房买卖合同》除编号及买方由甲方变为乙方外,其他条款不一致的,乙方可以选择拒绝签订该买卖合同,不属于本协议第三条第4款约定的情形,且甲方须赔偿乙方违约金人民币20万元。
四、争议处理
1、履行本协议过程中,如有争议双方因协商解决,协商无果的双方一致同意交由海南仲裁委员会仲裁解决。
五、其他
1、无论双方任何一方依据本协议约定单方解除合同、或双方协议解除合同的,都必须以书面形式通知对方或者双方形成书面约定,乙方可以凭借书面通知及书面约定单方解付甲乙双方在银行支行共管的资金
2、双方法定联系方式为以下列明,致函、短信、电邮以下联系地址均视为已经履行完毕通知义务。
甲方:联系人,地址:电话:电邮: 乙方:联系人,地址:电话:电邮:
3、本协议一式四份,双方各执两份,双方签名后生效。
4、甲方于年 月 日与xxxxx有限公司签订编号为的《商品房买卖合同》为本协议书附件。
(本页以下无正文,下页为双方签字按手印处) (本页无正文,为双方签字按手印处)
甲方(公章):_________乙方(公章):_________
法定代表人(签字):_________法定代表人(签字):_________
_________年____月____日_________年____月____日
甲方:
身份证号码:
乙方:
身份证号码:
乙方代理人:
身份证号码:
甲方在兰州新区拥有团购房名额一个,自愿将该资格有偿转让给乙方,乙方愿意购买甲方的团购名额,参与团购该房屋,甲方与乙方代理人具体沟通协商团购房屋事宜,经三方自愿、*等协商,现就团购房资格转让事宜,达成如下协议:
第一条:甲方自愿将位于兰州新区瑞岭雅苑(暂定名,具体名称以开发商最终确定的名称为准)的房屋团购资格转让给乙方。
第二条:乙方一次性付给甲方团购房购房资格转让费元(大写:元),甲方收款付据。
第三条: 本协议生效后,乙方取得本协议第一条约定的房屋团购资格。
第四条:乙方今后交首付款以甲方通知为准,具体选房、抽房事宜由甲方负责,甲方有义务通知并协助乙方办理相关手续。乙方对所购房屋自行承担风险,甲方不负责任何风险和有关经济、法律责任。
第五条:甲方保证其具备出售该房屋团购资格的权利,并保证该协议签订后,不得再以任何方式和理由将该房屋团购资格转让给第三方,也不得以任何方式和理由赎回该房屋的团购资格。
第六条:因不可抗拒的原因,团购房不能建成使用,甲方应无偿退还乙方所支出的各项费用,即所有与购房有关的费用和购房资格转让费。
第七条:乙方参与团购房屋事宜全权委托代理人,代理人与乙方意见表述具有同等效力,甲方与乙方代理人沟通视同为与乙方沟通。
第八条:违约责任:
一、因甲方转让团购房资格的权利存在瑕疵,造成乙方无法取得该房屋产权证的`,乙方有权解除本协议,甲方应退还乙方所有与购房有关的费用和购房资格转让费。
二、甲方违反约定将该房屋团购资格转让给第三方,乙方有权解除本协议,甲方应退还乙方所有与购房有关的费用和购房资格转让费。
三、因乙方未及时足额向开发商缴纳购房款,造成乙方无法取得团购房屋所有权,甲方不承担任何责任,购房资格转让款、前期预付、首付等发生所有购房费用不予退还。
四、因乙方取得房屋使用权后半年内未装修入住,造成兰州新区管委会相关部门收回甲方所购房屋的,责任由乙方承担,甲方不予退还购房资格转让款、视情退还相关前期预付、首付等发生的购房费用。
五、协议签订生效后,乙方若提出放弃该团购房屋的购房资格,乙方发生的购房资格转让款、前期预付、首付等发生所有购房费用不予退还。
第九条:特别约定:
一、本协议生效后,乙方即取得该团购房屋的团购资格,该房屋上所有有关**补贴及其他权利由乙方享有。
二、该房屋需要办理产权过户时,过户手续费及所有税费由乙方承担,甲方应提供一切相关手续及资料协助乙方办理,不得用任何方式拒绝阻挠。如因甲方过失造成乙方不能取得姓名标注为乙方的房地产权证书,乙方有权提出退房,甲方须在乙方提出退房要求之日起一月内退还乙方所有与购房有关的费用和购房资格转让费,按银行同期贷款利率四倍付给利息。
三、本合同签订后,乙方取得该房屋产权证之前的过渡期内,甲方不得对该房屋主张任何权利,不得进行添附、毁损,也不得进行任何处分。
四、乙方在该团购房团购转让协议生效后,无论办理房地产权证书与否,有权将此房屋出租出售,除兰州新区管委会有特别要求外,甲方不得以任何理由和方式阻挠。甲方应提供一切相关手续及资料协助乙方。
五、本协议生效后,若该房屋因城市规划再次面临拆迁安置时,拆迁补偿款归乙方所有。
六、本协议生效后,任何一方不得以市价涨跌等理由拒绝履行该合同。
七、本协议生效后,乙方购买该房屋,必须以现金方式一次性付清,不得以按揭方式购买,否则,甲方有权解除本协议,并且不承担任何责任,购房资格转让款及前期预付、首付等发生所有购房费用不予退还。
第十条:本协议为一次性转让协议,三方签字后生效,双方不得违约。
第十一条:本协议一式三份,甲方、乙方、乙方代理人三方各执一份,具有同等效力。
甲方 ( 签章 ) :
年 月日
乙方 ( 签章 ) :乙方代理人( 签章 ) : 年 月日
甲方:
身份证号码:
乙方:
身份证号码:
经双方自愿、*等协商,就xx 团购房的认购权转让 达成如下协议:
第一条: 甲方自愿将xxx系统团购房的认购权转让给乙方,乙方已充分了该团购房的具体状况,并自愿买受该房认购权。该团购房具体状况如下:
1、转让的.团购房认购权(含地下车位一个)座落于xxx路街道办事处,名称为“xxx”,建筑面积为 至 *方米(此面积不含地下车位面积),认购房屋必须同时认购车位一个。
2、该团购房均价为 元 / ㎡,建成后因楼层和**差异等因素,实际价格可能会高于和低于 元 / ㎡。
第二条: 乙方一次性付给甲方认购资格转让费 元(大写: 元),原认购协议交由乙方保管。
第三条: 乙方今后交首付款和正式签订购房合同的时间,以开发商通知时间为准,具体选房、抽房事宜由乙方负责,甲方有义务通知乙方相关事项并负责办理更名手续。乙方对所购房屋自行承担风险,甲方不负责任何风险和有关经济、法律责任。
第四条: 如果xxx地产开发有限公司于xxx签订的房屋认购协议失效,甲方退还乙方全部转让费。
第五条: 本协议为一次性转让协议,甲乙双方签字后生效,双方不得违约。
第六条: 本协议一式二份。其中甲方留执一份,乙方留执一份。
甲方 ( 签章 ) : 乙方 ( 签章 ) :
签约日期: 年 月 日
——购房合同菁选
购房合同15篇
在人们愈发重视契约的社会中,越来越多的场景和场合需要用到合同,它也是减少和防止发生争议的重要措施。那么大家知道合法的合同书怎么写吗?以下是小编精心整理的购房合同,欢迎大家借鉴与参考,希望对大家有所帮助。
甲方:__________
乙方:__________
甲乙双方经过*等、充分协商,就双方共同投资购买物业并处分之相关事宜达成如下协议,以资信守:
一、背景介绍:甲乙双方共同购买了两套房屋用于投资,其中一套位于_____路_____弄_____号_____室,;另一套位于_____市_____路_____弄_____号__________室
二、甲乙双方经过协商约定:办理_____路房屋的产权变更登记手续时,产权归属为甲方一个人所有,房产证为甲方一个人的名字;由于甲乙双方已经与开发商签署了_____路房屋的《商品房预售合同》,并已经以甲方的'名义申请了按揭贷款,小产证届时办理出来将是甲乙双方共有,房产证上将是甲乙双方两个人的名字。因此,甲方同意:虽然_______________路房屋的产权为甲乙双方共有,但甲方同意明确放弃与_____路房屋相关的所有权益,该房屋实际上归乙方一人所有,并配合乙方办理_____路房屋的出售手续,_______________路房屋的按揭贷款由乙方负责按时偿还,甲方应给予配合。
三、出资金额、出资比例:甲乙双方已经协商解决。
四、产权比例_______________路房屋的所有权益实际由甲方享有。_______________路房屋的所有权益实际由乙方享有。
五、甲方授权乙方办理_______________路房屋的出售手续以及还贷手续,并向乙方出具公证委托书。
六、房地产权证保管_______________路房屋产权证等证件由甲方保管;_____路房屋产权证等证件由乙方保管。
七、_______________路房屋与_______________路房屋的全部税费由乙方承担并及时缴纳。全部税费包括但不限于购房及按揭贷款、产权登记所支出的公证费、保险费、房产交易税费、产权登记税费、律师费、维修基金、物业管理费、水电煤有线电视开通或入户费、中介费房屋租金税费等。
八、物权行使_______________路房屋物权由甲方行使,_______________路房屋物权由乙方行使。
九、甲乙双方以按揭贷款的方式购买物业,具体约定如下:1、_____路房屋虽然已经以甲方名义贷款,但实际由乙方负责及时归还贷款本息;2、_____路房屋以甲方名义贷款,并由甲方负责及时归还贷款本息。
十、甲乙双方所购房产的实际产权及收益权等权益由甲乙双方按本协议约定行使。
十一、适用法律本协议适用中华人民共和国法律。
十二、本协议变更或解除3、甲乙双方协商一致,可以变更或解除本协议;4、符合本协议相关条款约定的,可以变更或解除本协议;5、未经甲乙双方协商一致,本协议不得变更或解除
;十三、本协议未尽事宜,由甲乙双方另行协商,并签署书面文件。
十四、本协议正本一式_____份,甲方_____份,乙方_____份,_____律师事务所保存一份,各份具有同等法律效力。
十五、本协议自甲乙双方签字盖章之日起生效。
甲方:____________________乙方:________________
甲方:
乙方:
经甲乙双方共同协商达成如下协议:
一、甲方原于__________一座两间上下小院以人民币____万元整售给乙方。
二、院基办手续及水电到时若有问题,甲方出面帮助解决,费用由乙方负担。
三、甲方应保证房屋的真实性,无抵押其他人或售给第三人。
四、乙方一次性支付人民币___万元整。双方同意,不得违约。(注:乙方先付甲方___万元整,余款____万元整壹个月内付清。)
协议从即日起生效。
甲方:
乙方:
中间人:
二O一__年_月_日
甲方:乙方:
甲乙双方于20xx年9月13日在xxx路xx弄xx号xx室签订了关于xx路xx弄xx号xx室房屋的商品房预售合同(以下简称:原合同)。双方经友好协商,就原合同解约事宜达成一致如下:
第一条 甲乙双方均同意按本协议约定的时间节点与解约方式处理**北路1088弄51号201室商品房预售合同的退房、退款等事宜。
第二条 付款内容、方式:
1、双方约定,甲方应当向乙方退还首付房款及同期银行存款利息补偿款共计:
1,417,568.00+9,426.00=1,426,994.00元(大写人民币壹佰肆拾贰万陆千玖佰玖拾肆元整),结算截止日期20xx年12月27日乙方收房签收日期为准;
2、原合同所涉乙方应退贷款银行房屋贷款剩余款项由甲方直接返还贷款银行,以贷款银行开具的.还款单据为准,同时并将贷款银行收据转交给乙方,作为乙方与银行解除借款合同的依据;
3、乙方购房签订房贷合同之日起至甲方交房之日(20xx年12月27日)止还贷的本金及贷款利息部分由甲方承担,交房之日至本协议签订之日的贷款本金由甲方承担,贷款利息由乙方承担。
4、乙方同意甲方在办理完毕原合同全部注销手续(办理手续包括但不限于签署递交房产交易中心的解约协议、房贷抵押注销、返还甲方开具的付款票据合同等注销相关手续)后3日内,再将上述约定应付乙方的款项退还乙方;
5、除上述约定甲方承诺的费用外,其他因解约而产生的相关费用由乙方自行承担。结算金额具体数额以乙方提供的贷款银行已还贷单据为准,甲方支付全部应退款项之前乙方必须先行提供合法有效的贷款银行还贷单据以及相关购房发票等;
第三条 甲方向贷款银行拨付相关款项后,乙方必须在3日内办理完毕贷款银行房屋贷款合同的解约手续,否则视为违约。
第四条 原合同所涉房屋贷款合同解除后,乙方必须在3个工作日将原合同所涉房产贷款抵押注销,否则视为违约。
第五条 抵押注销解除后7个工作日内,乙方必须陪同甲方共同至上海市杨浦区房地产交易中心办理完毕原合同所涉房产过户等,逾期按违约处理。
第六条 本协议违约金为20万。乙方逾期履行第三、四、五条义务的,每超期一天甲方可按全部应退款金额1%/天收取滞纳金,滞纳金甲方可直接从应退款项中扣除。
第七条 本协议自签订之日起生效,本协议签订之日起乙方应当将原合同所涉房屋交付给甲方。
第八条 本协议生效后,乙方不再对原合同所涉房屋及相关建筑享有任何权利,甲方有权另行处置原合同所涉房产。
第八条 本协议一式六份,甲乙双方各执三份。
甲方(盖章):
乙方(签字):
甲方代表人(签字):
身份证号码:
日期: 日期:
甲方(卖房人):_________,女,身份号:21010_________。
乙方(购房人):_________,女,身份证号:2104_______。
丙方(房产中介):
甲乙丙三方于__年5月1日签定了一份房屋买卖协议书,约定由乙方购买甲方的位于沈阳市于洪区某某街55—7号331房产。原协议其他约定事项中的6项作废,现变更为以下条款:
1、甲乙丙三方在签订本协议时明知_市于洪区某某街55—7号331房产已经发生区域变更,由于洪区变更为皇姑区的事实,具体地址以变更后的地址为准。
2、甲方的保证义务。第一、甲方应保证出售的该房屋具备合法的“沈阳市房产管理局”颁发的沈房权证,保证该房房产证将来不能被撤销或该房产被变更为乡产权。第二、甲方保证该房屋不存在任何未结清的债权债务、税、费(包括但不限于采暖费、水电气、电话宽带有线物业费等)。第三、甲方保证该房无抵押、查封等强制措施。甲方需配合乙方提供各种证明材料,否则当乙方发现该房屋存在甲方无法保证的`情况时,乙方有权随时提出解除合同,甲方需在乙方提出解除和同后日内退还收取的乙方所有费用,否则发生延期退还还将额外支付乙方延期付款违约金元整,造成乙方损失的甲方还需赔偿乙方损失。
3、在甲方和该房产都具备本合同约定的上述条件无任何瑕疵时,甲乙双方到房产交易部门办理更名过户手续,甲方保证没有两套售房的税,若有甲方承担该税,其他交易所需的费用由乙方承担,在更名过户手续办理完毕后日内,乙方一次性支付甲方剩余房款,如乙方延期支付还将额外支付甲方延期付款违约金元整。
4、在乙方更名过户后如需甲方配合乙方办理相应税费的变更手续的(包括但不限于采暖费、水电气、电话宽带有线物业费等)乙方必须无条件配合,否则不配合导致乙方损失的,甲方应赔偿乙方的损失。
5、在本协议签订后个月内如果该房还无法办理更名过户手续的,房屋买卖合同关系将自动解除,甲方应于和同解除后日内退还收取的乙方所有费用,否则发生延期退费甲方还将额外支付乙方延期付款违约金元整。
6、丙方在甲乙交易过程中负责提供政策咨询和相关代办事项,具体中介费的收取方式为;办理更名过户手续时丙方一次性从乙方收取中介费贰千元,如是因本协议所定的甲方的原因导致的房屋买卖合同无效、解除的,丙方的中介费由甲方在合同无效、解除当日一次性支付。
以上协议三方自愿订立,认真遵守执行,此协议一式3份,甲乙丙各执一份。
签约地点:_________
甲方:_________乙方:_________丙方:_________
_____年_____月_____日_____年_____月_____日_____年_____月_____日
甲方______________________法定代表人______________________单位住址_______________________
乙方:_________________姓名,身份证号码:__________________住址:__________________邮政编码:__________________联系电话_______________________
鉴于:_______________________
1、甲方单位现准备在通过集资建设临街商住楼房,甲方根据其单位的规定,具有参于建房的资格。
2、甲方愿意将其单位本次建房的资格转让于乙方。
3、乙方同意以甲方名义向甲方单位缴纳集资建房款。
4、甲方同意收取乙方缴纳的集资款项,并以自身的名义向其单位缴纳,若单位同意由乙方名义缴纳,则乙方有权自行缴纳集资款项。
5、甲方确认以其名义取得的本次集资建房房屋产权属于乙方所有。
第二条:集资款项缴纳
甲方______________________法定代表人______________________单位住址_______________________
乙方:_________________姓名,身份证号码:__________________住址:__________________邮政编码:__________________联系电话_______________________
鉴于:_______________________
1、甲方单位现准备在通过集资建设临街商住楼房,甲方根据其单位的规定,具有参于建房的资格。
2、甲方愿意将其单位本次建房的资格转让于乙方。
3、乙方同意以甲方名义向甲方单位缴纳集资建房款。
4、甲方同意收取乙方缴纳的集资款项,并以自身的名义向其单位缴纳,若单位同意由乙方名义缴纳,则乙方有权自行缴纳集资款项。
5、甲方确认以其名义取得的本次集资建房房屋产权属于乙方所有。
第二条:集资款项缴纳
1、甲方根据其单位集资建房的要求,收取乙方的房屋集资建设款项,在收取每笔集资建房款时应向乙方出具相应数额的书面收据,并按其单位要求及时缴纳于该单位;在缴纳每笔集资款项后,应在缴纳当日向乙方交付该单位开具的收款凭证原件。
2、若甲方单位同意由乙方名义缴纳,则乙方有权自行缴纳集资款项,取得的交款凭证自行保存。
3、若甲方单位将甲方名下的住房公积金直接扣划作为应缴纳的集资建房款项时,则在甲方出具单位扣划证明后,乙方应向甲方支付与扣划款项相同数额的资金(该部分资金视同乙方向甲方单位缴纳的集资款项)。
第三条、集资建房手续办理甲方应按本单位的要求,及时办理其单位集资建房过程中所需各种手续的.办理工作,及时提交各种资料,以确保不因其疏忽和懈怠而影响乙方取得该房屋的产权。
甲方______________________法定代表人______________________单位住址_______________________
乙方:_________________姓名,身份证号码:__________________住址:__________________
1、甲方根据其单位集资建房的要求,收取乙方的房屋集资建设款项,在收取每笔集资建房款时应向乙方出具相应数额的书面收据,并按其单位要求及时缴纳于该单位;在缴纳每笔集资款项后,应在缴纳当日向乙方交付该单位开具的收款凭证原件。
2、若甲方单位同意由乙方名义缴纳,则乙方有权自行缴纳集资款项,取得的交款凭证自行保存。
3、若甲方单位将甲方名下的住房公积金直接扣划作为应缴纳的集资建房款项时,则在甲方出具单位扣划证明后,乙方应向甲方支付与扣划款项相同数额的资金(该部分资金视同乙方向甲方单位缴纳的集资款项)。
第三条、集资建房手续办理甲方应按本单位的要求,及时办理其单位集资建房过程中所需各种手续的办理工作,及时提交各种资料,以确保不因其疏忽和懈怠而影响乙方取得该房屋的产权。
甲方______________________法定代表人______________________单位住址_______________________
乙方:_________________姓名,身份证号码:__________________住址:__________________
卖方(甲方) 身份证号:
买方(乙方) 身份证号:
甲、乙双方在*等、自愿、协商一致的基础上就买卖房屋事宜达成如下协议 :
一、甲方位于地皮,土地编号为______的土地使用证,建设许可证编号为 ,该地皮面积为*方米,现甲方将建成房屋一空三层出让给乙方,该房屋建筑面积 *方米,乙方同时还获得土地使用证上所规划面积的使用权。
二、其中房屋 *方米,共计 元。
三、付款方式:甲方将房屋交付给乙方使用时(签订协议时)需一次交付房款 元,待乙方取得两证(房产证和土地使用权证)后付清余 额房款 元。
四、因乙方购买甲方房屋,甲方应确保无房屋结构问题,无危及乙方生命及财产安全,否则,乙方可向甲方获得购房款200%的索赔。
五、为避免乙方及其家庭成员居住后,不会出现因居住环境而产生心理影响;针
对房屋建成到至今的状况,乙方应有知情权,甲方应如实提供家庭成员生活的情况(包括居住期间生、老、病、死等情况)。如证实甲方确有隐瞒事实,乙方可以向甲方提出50000.00元以上的索赔。
六、办证方式
1、在乙方办理该套房屋过户手续时,甲方应提供三证(土地使用证、规划许可证和施工许可证);办理房产证及过户费用按以下协商内容进行支付,如有罚款部分,应由甲方承担。
2、办理房产证及过户费用支付方式
1>双方各付办证及过户费用50%并由甲方负责办理;
2>乙双方各付办证及过户费用50%并由乙方负责办理;
3>由甲方负责办理;乙方不需支付任何办证及过户费用;
4>由乙方负责办理;甲方不需支付任何办证及过户费用;
5>双方各付办证及过户费用50%并委托代办机构负责办理,代办费用由甲、乙各支付50%。
经甲、乙双方协商一致后决定采取以上第 种方式办理;办理过程中双方均需积极配合,如有怠慢视违约处理,违约方须一次性支付办证及过户费用100%的违约金。
七、甲方责任与权利
1、须具备该房屋的.相关法律认可文件;
2、本合同签订后,不得就该房屋与他人订立《买卖合同》;
3、保证上述房产无债权债务纠纷。
2、甲方需配合乙方办理好房产过户及取得两证,如果甲方不得有任何理由怠慢,否则,乙方可以扣留余额房款而且甲方还需一次性支付乙方违约金50000.00元。
八、乙方责任与权利
1、乙方获得房屋使用权后,甲方不得以任何方式及理由影响乙方正常生活,如证实甲方存在违约现象,甲方须一次性全额归还乙方购房款。
2、乙方如有必要对房屋重建、重新装修,遇到房屋结构及材料等相关问题需向甲方咨询时,甲方应将相关情况如实告知乙方,如因甲方隐瞒事实而带来的严重后果,由甲方全部负责。
九、如甲方的土地使用证是由多人名字共有,合同签订时需按土地使用证上所有人员均需签字,如因为土地使用证中的其它人没有签字而产生一切纠纷由甲方负责;甲方不得有任何理由推卸。
十、如因甲方的因素造成房产证不能过户,甲方须一次性归还所有购房款并一次性支付乙方违约金50000.00元。
十一、本合同未尽事宜,以《中华人民共和国合同法》有关条款为准。
十二、本合同一式二份,甲、乙双方各执一份,自双方签字之日起生效。
甲方(签字):
____年____月____日
乙方(签字):
____年____月____日
甲方:__________
住所:__________________邮编:_______________
法定代表人:____________联系电话:___________
乙方:______联系电话:___________
住所:__________________邮编:_______________
证件名称:______________证号:_______________
甲、乙双方遵循*等自愿和诚实信用的原则,经协商一致,就乙方向甲方预订商品房事宜,订立本协议。
第一条乙方预订_______区_______街_____号《_________》项目______幢______层______室。甲方已取得该房屋的商品房预售许可证,并经___________测绘机构预测,该房屋建筑面积为________*方米,套内建筑面积为_______*方米。该房屋甲方定于____年____月____日交付给乙方。
第二条乙方预订的该房屋每*方米套内建筑面积单价为人民币_____元,总房价为人民币______元,乙方采取[一次性][分期][按揭]_____方式付款。
第三条乙方同意签订本协议时,支付定金人民币_______________元,作为甲、乙方双方当事人订立商品房买卖合同的担保,签订商品房买卖合同后,乙方支付的定金转为房价款。签订商品房买卖合同时,买卖单价应以本协议第二条约定的单价为准。
第四条甲、乙双方商定,预订期为____天,乙方于_______年_____月______日前到________与甲方协商签订商品房买卖合同。
超过预订期,乙方未与甲方协商签订商品房买卖合同的,甲方有权解除本协议。甲方解除本协议的,定金不予返还。
第五条甲方同意将发布或提供的'广告、售楼书、模型、样板房所标明的房屋*面布局、结构、建筑质量、装饰标准及附属设施、配套设施等状况作为商品房买卖合同的附件。
第六条有下列情形之一,乙方拒绝签订商品房买卖合同的,甲方应全额返还乙方已支付的定金。
1、甲乙双方在签订商品房买卖合同时,因面积误差处理、户型结构、土地使用年限、房屋交付、房屋质量、违约责任、争议解决方式等条款存在分歧,不能协商一致的
2、甲乙双方签订本协议后、签订商品房买卖合同前,由司法机关、行政机关依法限制该房屋房地产权利的。
第七条有下列情况之一,乙方拒绝签订商品房买卖合同的,甲方应双倍返还乙方已支付的定金:
1、甲方未以本协议第二条约定的单价作为商品房买卖价格的
2、甲方未遵守第五条约定的
3、甲方未告知乙方在签订本协议前该房屋已存在抵押、预租、查封等事实的。
第八条除本协议第六条、第七条约定的情形外,乙方在预订期内提出解除本协议的,无权要求甲方返还定金。
第九条其他约定。
第十条甲乙双方签订商品房买卖合同后,本协议自行终止。
本协议一式_____份,甲乙双方各持_____份,______、_______各执一份。
第十一条本协议在履行过程中发生争议,由双方当事人协商解决协商不成的,按下述第_______种方式解决:1、向重庆仲裁委员会申请仲裁。2、依法向人民法院起诉。
甲方:_______
_____年____月____日
乙方:_______
_____年____月____日
甲方:(卖方)
乙方:(预购方)
第一条:乙方预订的房屋位于盐城市区
第二条:乙方预订的该房屋每*方米建筑面积买卖单价为_____币
元,乙方预订的该房屋总房价为币元。甲乙双方一致同意乙方先支付%的房屋首付款,其余的房款通过银行以按揭贷款的方式一次性支付。(以双方签订房屋买卖协议为准)
第三条:乙方同意签订本合同时,向甲方支付万元的定金,作为甲、乙双方当事人订立该房屋买卖合同的担保,签订房屋买卖合同后,乙方支付的定金转为房价款。甲方在收取定金后,应当向乙方开具收款凭证,并注明收款时间。乙方逾期未支付认购定金的,甲方有权解除本认购书,并有权将该商品房另行给第三方。
第四条:甲、乙双方商定,预订期为天
第五条:在本合同的第四条约定的预订期限内,除本合同第六条、第七条约定的情形外,甲方拒绝签订房屋买卖合同的,双倍返还已收取的定金;乙方拒绝签订房屋买卖合同的,无权要求甲方返还已收取的定金。
第六条:有下列情形的,乙方拒绝签订房屋买卖合同的,甲方应全额返还乙方已支付的定金。
甲乙双方在签订房屋买卖合同时,因面积误差处理、房屋交付、房屋质量、违约责任、争议解决方式等条款,存在分歧,不能协商一致的.。
第七条:甲方未告知乙方在签订本合同前该房屋已存在的出租、查封、共有权人不同意出售等事实的,乙方因此原因拒绝签订房屋买卖合同的,甲方应双倍返还乙方已支付的定金。甲方在乙方支付认购定金之日起至本认购书解除之日止,将该商品房另行给第三方的,甲方应当向乙方双倍返还定金。
第八条:本协议一式两份,甲乙双方各持一份,双方签字生效。
甲方(公章):_________
法定代表人(签字):_________
_________年____月____日
乙方(公章):_________
法定代表人(签字):_________
_________年____月____日
委托方:___________________________ (以下简称甲方)
法定代表人:___________________________
联系地址:___________________________
联系电话:___________________________
承接方:___________________________ (以下简称乙方)
法定代表人:___________________________
联系地址:___________________________
联系电话:___________________________
鉴于
为更好的实现双方的利益,保证合作双方良好的的合作关系经,甲乙双方经协商一致,特制定以下合同条款,内容如下:
一、委托项目:
省市项目环境景观设计。
二、委托范围及面积:
整个项目的景观设计。项目总体景观设计面积为*方米。
三、委托服务范围:
3.1总体景观初步设计方案
3.1.1总体景观设计概念
3.1.2总体景观设计总*面方案图
3.1.3总体景观设计景点透视图
3.1.4总体景观设计景点意向图
3.1.5重点景观节点设计图
3.2总体景观施工图设计(蓝图6套)
3.2.1总体景观设计总*面图
3.2.2总体景观设计总放线图
3.2.3总体景观设计高程图
3.2.4总体景观设计坐标定位图
3.2.5总体景观设计植物种植图
3.2.6总体景观设计给排水图
3.2.7总体景观设计电路图
3.2.8分项景观设计图
3.2.9分项景观设计节点图
四、委托服务收费:
此项目设计费用为每*方米___元,总价:___元,大写:。
五、委托设计时间:
5.1乙方于_____年___月___日前提交委托服务范围3.1项,即环境景观设计方案。
5.2乙方于_____年___月___日前提交委托服务范围3.2项,即环境景观设计方案。
六、设计成果提交:
6.1乙方完成3.1即总体景观初步设计方案,经鉴定认可的设计成果,甲方支付此阶段的设计费用后,3日内乙方需向甲方提供大图展板一套(设计文本电子版全套)。
6.2乙方完成3.2即总体景观施工图设计,经鉴定认可的设计成果,甲方支付此阶段的设计费用后,乙方向甲方提供总体景观施工图设计内容,电子版CAD格式最终定稿方案图,
七、付款方式:
7.1以甲方委托乙方进行此项目的设计当天开始(签定合同)后3天内,甲方须向乙方支付总设计费用的%。
7.2乙方提交委托服务范围3.1项,即环境景观设计方案图集全部设计图纸并经甲方认可后3天内,甲方须向乙方支付总设计费用的%。
7.3乙方提交委托服务范围3.2项,即环境景观设计图集的全部设计图纸并经甲方认可后3天内,甲方须向乙方支付总设计费用的%。
八、甲方责任:
8.1甲方应在签订合同之后三日内向乙方提供项目总图,包括:总*面图、各类管线图、道路和建筑高程图,隐蔽工程图纸等基础图纸质料的cad电子文件。
8.2甲方应按照本合同第七条规定的付款方式向乙方按时支付设计费。
8.3甲方要求乙方提前提交设计图纸时,甲方应支付给乙方赶工费,具体另行协商。
8.4甲方在景观施工过程中如需设计变更,须经甲乙双方共同协商后方可执行。
8.5甲方应保护乙方的设计版权,未经乙方同意,甲方不得复印乙方交付的设计图纸或向第三方转让或用于本合同以外的'项目,否则乙方有权索赔。
九、乙方责任:
9.1乙方应按本合同第三条与第五条规定的内容和时间向甲方提交设计文件。
9.2乙方不得向第三方扩散、转让甲方交付的文件及图纸等技术资料,否则甲方有权索赔。
9.3乙方应按国家相关设计规范及设计标准进行设计,确保设计质量。
9.4乙方应按合同约定时间及份数提交设计文件给甲方。
9.5在施工前或施工过程中,如甲方(或施工方)发现有设计缺陷或错误,乙方在接到甲方通知后二日内应通过传真或邮件或现场解决等方式及时进行更改与补充完善。
9.6非乙方原因延误提交时间时,乙方须有甲方顺延时间书面证明。
9.7乙方向甲方提供的设计文件等服务内容,必须经甲方认可。
十、违约责任:
10.1双方任何一方违约均由违约方承担责任。
10.2乙方如果未经甲方同意,而因自身原因延迟提交设计成果给甲方超过3天,每天按设计费总额的千分之三向甲方承担违约责任,直至交付设计成果。超过天仍不能交付设计成果,甲方有权解除合同,并要求乙方承担___元的违约金。
10.3甲方不按合同约定支付设计费时,如果超过3天,甲方每天按设计费总额的千分之三向乙方支付滞纳金,甲方未按时支付设计费超过10天,乙方有权暂停下阶段设计工作,并向甲方追讨设计费。
十一、其它;
11.1本合同执行过程中如发生争议双方应友好协商解决,协商不成可向工程所在地的人民法院起诉。
11.2本合同未尽事宜,双方可签订补充协议作为本合同附件,附件与合同具有同等法律效力。
11.3本合同一式叁份,甲方贰份,乙方壹份。
甲方(盖章):___________________________
乙方(盖章):___________________________
法人或授权代表(签字):___________________________
法人或授权代表(签字):___________________________
_____年___月___日
_____年___月___日
委托方:_____(简称甲方)________代理方:_____(简称乙方)________服务监督电话:_____________经甲乙双方友好协商,双方在自愿*等协商一致的基础上签定如下意向书,承诺共同遵守。
第一条:________甲方委托乙方拟为其购买房屋的概况:____________市________区县________号(以下简称“该房产”),房屋建筑面积________*方米(以产权证为准),户型为________,成交价格为人民币(大写)________元整________(小写________)。
第二条:________双方责任:
1.甲方应于本购房意向书签定时,向乙方支付该房产的购房定金人民币(大写):________元整(小写________),双方商定此款项在双方签定该房产的买卖合同后计入甲方应付的首期房款(即首期房款金额含定金)。
2.乙方根据甲方的'委托内容与该房产所有权人或产权单位进行洽谈,并将洽谈内容告知甲方。甲方于本意向书签定后____日内与乙方签定相关购房合同,以确定付款.房屋交接日期及手续办理等事宜,同时向乙方支付该房产实际成交价格________%做为代理费用,即人民币(大写)________元整(小写________)。
3.乙方如不能在约定时间与甲方签定该房产的购房合同,甲方有权解除本意向书,同时乙方应于三个工作日内退还甲方已交的全部购房定金(不计利息)。
4.本意向书签定之后,如甲方中途反悔不能履行本意向书条款时则视为甲方违约,甲方仍按本合同
第一条确定的价格的________%支付乙方报酬。
5.本意向书履行过程中,甲方不得在未经乙方同意的情况下,与该房产所有权人(其委托代理人)或原产权单位等
第三方签定任何有关该房产的购房意向书,否则甲方交纳的定金作为违约金赔偿乙方的损失,乙方不予退还。
6.由于非甲乙双方自身原因或因不可抗力因素导致本意向书不能继续履行时,双方免责。
第三条:本意向书如有未尽事宜,应依照相关法令*惯及诚信原则公*解决。本意向书一式二份,经甲乙双方签字之日起生效,双方各执一份,具有同等法律效力。
第四条:本意向书在双方签定该房产购房合同时由乙方收回,如在双方签定该房产购房合同时乙方未能及时将本意向书收回,则本意向书自动失效。
甲方:________
身份证号:_________
电话:________
地址:________
乙方: ________
身份证号:________
电话:________
地址:________
本合同于________年____月____日在________签署
立房地产买卖合同人出卖人:________________买受人:________________
根据中华人民共和国有关法律、法规和本市有关规定,甲、乙双方遵循自愿、公*和诚实信用的原则,经协商一致订立本合同,以资共同遵守。
第一条甲乙双方【未通过经纪机构居间介绍】【通过____________公司居间介绍】,由乙方受让甲方自有房屋及该房屋占用范围内的土地使用权,房地产具体状况如下:甲方依法取得的房地产权证号为:____________________房地产座落在青岛市____________【区】【县】____________【路】____________【弄】【新村】____________【支弄】____________号________室。房屋类型:____________结构:____________房屋建筑面积____________*方米,该房屋占用范围内的土地使用权【面积】【分摊面积】____________*方米。房屋*面图和房地产四至范围该房屋占用范围内的土地所有权为【国有】【集体所有】国有土地使用权以【出让】【划拨】方式获得随房屋同时转让的设备及装饰情况甲方转让房地产的相关关系见附件五。甲方保证已如实陈述房地产权属状况、设备、装饰情况和相关关系,乙方对甲方上述转让的房地产具体状况充分了解,自愿买受该房地产。
第二条甲、乙双方经协商一致,同意上述房地产转让价款为计____________元。:________仟________佰________拾________万________千________百________拾________元整。乙方的付款方式和付款期限由甲乙双方在付款协议中约定明确。乙方交付房价款时,甲方应开具符合税务规定的收款凭证。
第三条甲方转让房地产时,土地使用权按下列第款办理。该房屋占用的国有土地使用权的使用年限从________年____月____日起至________年____月____日止。甲方将上述房地产转让给乙方后,出让合同载明的权利、义务一并转移给乙方。按照中华人民共和国法律、法规、规章及有关规定,【可以不办理】【应办理】土地使用权出让手续的,应由【甲方】【乙方】按规定【将转让房地产所获收益中的土地收益上缴国家】【办理土地使用权出让手续并缴纳土地使用权出让金】。____________________________。
第四条甲、乙双方同意,甲方于___年___月___日前腾出该房屋并通知乙方进行验收交接。乙方应在收到通知之日起的日内对房屋及其装饰、设备情况进行查验。查验后【签订房屋交接书】【甲方将房屋钥匙交付给乙方】为房屋转移占有的标志。
第五条甲方承诺,自本合同签订之日起至该房屋验收交接期间,凡已纳入本合同附件二的各项房屋装饰及附属设施被损坏或被拆除的,应按被损坏、或被拆除的房屋装饰及附属设施【估值倍】【价值元】向乙方支付违约金。
第六条甲、乙双方确认,自本合同签订之日起的日内,【甲乙双方共同】【委托甲方】【委托乙方】【委托】向房地产交易中心申请办理转让过户手续。上述房地产权利转移日期以____________________【市】【区】【县】房地产交易中心受理该房地产转让过户申请之日为准,但房地产交易中心依法作出不予过户决定的除外。甲方承诺,在乙方或者委托他人办理转让过户时,积极给予协助。由于甲方故意拖延或者不及时提供相关材料的,乙方按本合同第十条追究甲方的违约责任。
第七条上述房地产风险责任自该房地产【权利转移】【转移占有】之日起转移给乙方。
第八条本合同生效后,甲、乙双方应按国家及本市的有关规定缴纳税、费。在上述房地产【权利转移】【转移占有】前未支付的物业管理费、水、电、燃气、通信费等其他费用,按本合同附件四约定支付。【权利转移】【转移占有】后该房地产使用中所发生的费用,按本合同附件四约定支付。
第九条乙方未按本合同约定期限付款的,甲、乙双方同意按下列第款内容处理。
一、每逾期一日,乙方应向甲方支付逾期未付款的____%的违约金,合同继续履行。
二、乙方逾期未付款,甲方应书面催告乙方,自收到甲方书面催告之日起的____日内,乙方仍未付款的,甲方有权单方解除合同,并书面通知乙方,自收到通知之日起的`____日内乙方未提出异议,合同即行解除。甲方可从乙方已付款中扣除乙方应向甲方支付逾期未付款____%的违约金,余款返还给乙方,已付款不足违约金部分,乙方应在接到书面通知之日起____日内向甲方支付。若乙方违约给甲方造成经济损失的,甲方实际经济损失超过乙方应支付的违约金时,实际经济损失与违约金的差额应由乙方据实赔偿。
第十条甲方未按本合同约定的期限将上述房地产交付给乙方,甲、乙双方同意按下列第款内容处理。
一、每逾期一日,甲方应向乙方支付已收款____%的违约金,合同继续履行。
二、甲方逾期未交付房地产,乙方应书面催告甲方,自收到乙方书面催告之日起的____日内,甲方仍未交付房地产的,乙方有权单方解除合同,并书面通知甲方,自收到通知之日起的日内甲方未提出异议,合同即行解除。甲方除应在收到书面通知之日起____日内向乙方返还已收款和利息外,还应按已收款的____%向乙方支付违约金。若甲方违约给乙方造成经济损失的,乙方实际经济损失超过甲方应支付的违约金时,实际经济损失与违约金的差额应由甲方据实赔偿。
三、________________________________。
第十一条经甲、乙双方协商一致,在不违反有关法律、法规的前提下,订立的补充条款或补充协议,为买卖合同不可分割的一部份。本合同补充条款与正文条款不一致的,以补充条款为准。
第十二条本合同自【甲、乙双方签订】【公证处公证】之日起生效。
第十三条本合同适用中华人民共和国法律、法规。甲、乙双方在履行本合同过程中若发生争议,应协商解决,协商不能解决的,提交青岛仲裁委员会仲裁。
第十四条本合同一式份,甲、乙双方各执份,____________、____________和____________【市】【区】【县】房地产交易中心各执一份。
补充条款______________________________________________________________________
甲方:【身份】证号:【居住】【注册】地址:邮政编码:代理人:联系电话:
本人】【法定代表人】甲方:【身份】证号:【居住】【注册】地址:邮政编码:代理人:联系电话:
本人】【法定代表人】________年____月____日签于:____________________
乙方:【身份】证号:【居住】【注册】地址:邮政编码:代理人:联系电话:
本人】【法定代表人】乙方:【身份】证号:【居住】【注册】地址:邮政编码:
代理人:联系电话:【本人】【法定代表人】
________年____月____日签于:____________________
身份证号码:
乙方:身份证号码:
经双方自愿、*等协商,就__团购房的认购权转让达成如下协议:
第一条:甲方自愿将___系统团购房的认购权转让给乙方,乙方已充分了该团购房的'具体状况,并自愿买受该房认购权。该团购房具体状况如下:
1、转让的团购房认购权座落于___路街道办事处,名称为“___”,建筑面积为90至120*方米,认购房屋必须同时认购车位一个。
2、该团购房均价为3800元/㎡,建成后因楼层和差异等因素,实际价格可能会高于和低于3800元/㎡。
第二条:乙方一次性付给甲方认购资格转让费元,原认购协议交由乙方保管。
第三条:乙方今后交首付款和正式签订购房合同的时间,以开发商通知时间为准,具体选房、抽房事宜由乙方负责,甲方有义务通知乙方相关事项并负责办理更名手续。乙方对所购房屋自行承担风险,甲方不负责任何风险和有关经济、法律责任。
第四条:如果___地产开发有限公司于___签订的房屋认购协议失效,甲方退还乙方全部转让费。
第五条:本协议为一次性转让协议,甲乙双方签字后生效,双方不得违约。
第六条:本协议一式二份。其中甲方留执一份,乙方留执一份。
甲方:乙方:
签约日期:____年____月____日
合同双方当事人:
出卖人:_______________
买受人:_______________
根据《民法典》、《中华人民共和国城市房地产管理法》及其他有关法律、法规之规定,甲、乙双方在*等、自愿、协商一致的基础上,就乙方向甲方购买房产签订本合同,以资共同信守执行。
第一条、房屋的基本情况: 甲方房屋座落在__________________________________,位于第____层,共______,房屋结构为________,建筑面积为______*方米,房屋用途为_______。
并附带_________一间,位于___________________,面积为______*方米。
乙方对甲方所要的房屋做了充分了解,愿意购买该房屋。
第二条、房屋内部设施设备: 包括_______________________。
第三条、本合同中所述房屋为_____________________________,是________________________的家庭共同财产。
原建房售房单位允许转卖,该房屋没有产权纠纷,不存在房屋抵押,债权债务,以及其他权利瑕疵。
交易后如有上述未清事项,由甲方承担,乙方不负任何责任。
第四条、上述房产的交易价格: 成交价格为:人民币___________元整。
第五条、付款时间与办法: 甲乙双方同意以现金付款方式一次性付款,并已在_20___年____月___日将首付款人民币____拾____万____仟____佰____拾____元整交付甲方,付首款付款当天甲方开出收款收条给乙方,并注明收款数额及款项用途。
第二笔房款人民币_壹_拾_壹_万元整于20__年____月___日付给甲方,第三笔房款人民币____拾____万____仟____佰____拾____元整于甲方将本合同所述房屋中的全部户口迁出当日付给甲方。
第六条、房屋交付: 甲方应在交房当日将拆迁安置房屋相关的所有手续、余款、拆迁补偿款等一切和该房有关的文件及票据交付乙方,。
甲方于房屋交付使用时将交易的房产及其附带_______的钥匙全部交付给乙方。
第七条、户口迁出: 甲方应在房屋交付前将本合同所述房屋中的全部户口迁出。
第八条、甲方逾期交付房屋及逾期户口迁出的违约责任: 除人力不可抗拒的'自然灾害等特殊情况外,甲方如未按本合同第六条规定的期限将该房屋交给乙方使用,乙方有权按已交付的房价款向甲方追究违约金。
逾期不超过30天,违约金自约定房屋交付之日第二天起至实际交付之日止,每延期一日,甲方按乙方已支付房价款金额的__%向乙方支付违约金,合同继续履行;
逾期超过60天,则视为甲方不履行本合同,乙方有权按下列第____种约定,追究甲方的违约责任。
1. 甲方按乙方累计已付款的_贰拾_%向乙方支付违约金,合同继续履行,并在本合同第六条约定的实际交付之日起_90_天内交付房屋。
2.终止合同,甲方将乙方累计已付款全额还与乙方,按_10%_利率付给利息。
3. _________________________________________。
如甲方故意隐瞒此房屋的原产权所属人、房屋位置、质量问题,影响乙方的居住及使用时,乙方有权要求退房,一切损失由甲方承担。
甲方如在规定的此房屋户口迁出时间内未将本合同所述房屋中的全部户口迁出,即视为甲方违约,并支付乙方违约金贰仟元整,并应在三十天办理结束全部户口迁出手续。
甲方:身份证号码:
乙方:身份证号码:
甲、乙两方为了组建新的`家庭,经商议决定共同出资购买开发有限公司开发位于长安__路栋之房屋,现就上列房屋之产权及使用事宜,达成如下协议:
一、协议房屋房价共计万元。协议两方已于________年月份各出资万元共计万元缴付了协议房屋的全部房款。
二、两方一致同意将该协议房屋登记在甲方名下。该产权登记并非协议房屋真实的权利归属,协议房屋之所有权由甲、乙两方按份享有,每人享有12的权属。
三、未经甲、乙两方协商一致书面同意,甲方不得私自处分该房产,如:出卖、抵押、租赁等。
四、本协议未尽事宜,由协议各方另行协商签署补充协议约定。
五、甲、乙双方均为完全民事行为能力人,签署本协议是自愿行为,没有受到任何人的胁迫。
六、本协议经各方签署后生效,一式俩份,各执一份,具有同等法律效力。
甲方:乙方:
签署时间:________年____月____日。
甲方(卖方):
乙方(买方):
甲、乙双方就房屋买卖事项,经协商一致,达成以下合同条款:
一、甲方自愿将坐落在__,房地产出卖给乙方,并将与所出卖该房产的相关的土地使用权同时出卖给乙方(附房产证复印件及该房产位置图)。
二、双方议定上述房地产及附属建筑物总价款为:
三、乙方在签订本合同时,支付定金:
四、乙方支付定金之日起__个月内,向甲方支付首付款(定金从中扣除),首付款之外的.款项通过银行住房按揭方式交付(有关期限和程序按照所在按揭银行规定办理)。
五、甲方保证该房产合法、权属清楚、有合法的土地使用权(已交纳土地出让金)。
六、办理房产证手续所产生的有关税费由 方承担。
七、乙方支付首付款后,甲方即积极配合乙方办理有关房产过户手续,待房产过户到乙方名下之时,乙方应向甲方付清全部房款余额。
八、甲方应在前将该房产交付乙方;届时该房产应无任何担保、抵押、房产瑕疵,无人租住、使用;无欠账,如电话费、水电费、物业管理费、取暖费、入网费、有线电视费等。
九、本合同签订后,如一方违反本合同条款,该方应向对方支付__元的违约金;一方如不能按规定交付房产或按规定支付房款,每逾期一日,应向对方支付________元罚金,逾期30日视为毁约;如因**及银行规定,本合同涉及房产手续客观上不能办理过户或银行不能办理按揭导致合同解除,不适用本条款。
十、交付该房产,甲方不得损坏该房产的结构、地面和墙壁及不适移动的物件。
十一、本协议一式两份,具有同等法律效力,自双方签字之日生效。
甲方(签章): 乙方(签章):
20__年__月__日 20__年__月__日