施工合同书(汇编15篇)

施工合同书(汇编15篇)

　　现今社会公众的法律意识不断增强，合同出现的次数越来越多，合同协调着人与人，人与事之间的关系。那么合同书的格式，你掌握了吗？下面是小编整理的施工合同书，欢迎大家分享。

施工合同书1

　　发包人(简称甲方)

　　承包人(简称乙方)

　　依照《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国消费者权益保护法》以及其他有关法律法规，在遵循自愿、*等、公*、诚信的原则基础上，就‘XX市XX区井岗村117号金星、陈莉家私房三楼加盖’工程施工事项，签订本合同。

　　第一条 工程概况和造价

　　1. 甲方需加盖的住房系合法拥有，且加盖手续合法。甲方承诺有权对该住房进行改建，由此而产生的一切后果由甲方承担责任。

　　2. 三楼上，前面扩建面积38.00*方米，后面整改瓦面35.00*方米，一至三楼的铁楼梯。前房屋最高处3.00米，低处2.60米，后房屋瓦面整理。

　　3. 承包方式：以乙方承包施工的方式承包。

　　4. 工程总价款(人工费)为四千六百元整。￥：4600.00.

　　5. “总价款”是甲乙双方对设计方案、工程报价确认后的金额，在一般情况下，竣工结算的上下增减幅度在没有项目变更的情况下不超过预算价的5%.

　　合同签订生效后，如变更施工内容，这部分的工程款应当按实计算。

　　6. 工期：自 年 月 日开工，至 年 月 日竣工，工期 天。

　　第二条 工程价款及结算：

　　工程竣工后现金结算，先付四千三，剩余三百做质量保证金，三个月后无质量问题一并结清。

　　第三条 施工配合

　　1. 甲方工作：

　　(1) 在装饰施工前，向施工所在地的物业管理企业申报登记。

　　(2) 甲方应在开工前三日向乙方提供施工所需的水、电等必备条件。

　　(3) 做好施工中因临时占用公用部位操作而影响邻里关系等协调工作。

　　(4) 工程开工前，甲方应将房屋分户钥匙交乙方保管。

　　(5) 甲方应告知施工所在地的物业管理企业有关物业管理的规定，以便乙方遵守执行。

　　2. 乙方工作：

　　(1) 在开工前检查水、电、燃气、管道、楼(地)面、墙面，发现问题应及时通知甲方，由甲方负责解决和协调。

　　(2) 早上七时前及晚上七时后不得进行有噪音的施工作业。

　　(3) 乙方负责清运施工中产生的垃圾，并按照物业管理企业指定的地点堆放。

　　(4) 乙方在施工过程中，负责自身施工安全，若因乙方不慎出现安全事故，甲方概不负责。

　　3.由于甲方原因造成在施工中大量增加施工项目、变更施工内容、装饰材料及设备的，甲方应及时和乙方协商相应顺延工期。

　　第四条 合同的变更和解除

　　1、合同经双方签字生效后，双方必须严格遵守。任何一方需变更合同内容，应经协商一致后，重新签订补充协议。合同签订后施工前，一方如要终止合同，应以书面形式提出，并按合同总价款 %支付违约金，办理终止合同手续。

　　2、施工过程中任何一方提出终止合同，须向另一方以书面形式提出，经双方同意办理清算手续，订立终止合同协议，并由责任方按合同总价款 %赔偿，解除本合同。

　　第五条 附则

　　1. 本合同由甲乙双方签字、盖章后生效。

　　2. 本合同签订后，工程不得转包。

　　3. 本合同一式 份，甲乙双方各执一份，合同附件为本合同的组成部分，具有同等的法律效力。

　　甲方(签章) 乙方(签章)

　　委托代理人： 委托代理人：

　　身份证号码： 身份证号码：

　　电 话： 电 话：

　　签订时间： 年 月 日

　　签订地点：

施工合同书2

　　甲方（发包方）：____

　　大江庄、年庄村民代表_______________________ __________________________________________________________乙方（承包方）：___________________________________________

　　依照《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及有关法律、法规,遵循*等、自愿、公*和诚实守信的原则。甲乙双方就大江庄、年庄村民搬迁安置房工程建设施工一事，共同协商自愿签订如下条款。

　　一、工程概况：___________________________________________ 1、2、3、4、5、工程名称：____________________________________________工程地点：___________________________________________建筑面积：按甲方提供施工图纸计算建筑面积。工程造价：每*方____________元人民币。承包方式：包工包料。

　　备注①二楼更改成*面浇顶，然后起脊上棒盖瓦;②楼梯扶手不在其内；

　　③院墙栅栏不在其内；

　　④门前路、下水道不在工程范围内。

　　二、合同工期：总工期________天。开工日期________年_____月_____日。竣工日期______年_____月______日。连续停电、阴雨天或不可抗拒的自然因素不计入工期。

　　三、工程质量以验收合格为标准。

　　四、工程款结算及付款方式：_______________________________ _________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

　　五、甲方工作：1、2、3、4、5、施工现场要三通一*。（水、电、路通，场地*整）提供施工图纸。如有变更，现场鉴证。按期支付工程款。协调施工现场与周边群众有关纠纷。组织人员对该工程进行监督和验收。

　　六、乙方工作：（费用自理）1、2、3、4、5、6、安排具体施工方案。乙方在施工时落地灰要当天清理当天用。提供所有的施工工具和机械。及时支付工人工资。办理施工人员保险。验收合格后一年内对工程免费维修。

　　七、在乙方施工期间，所有发生的一切人身伤亡、机械等安全事故全部由乙方承担。

　　八、违约责任：一方违约时，除前面条款另有约定外，违约方支付违约金_________元人民币。

　　九、争议解决：本合同在履行过程中如发生争议，双方协商解决。协商不成，可向工程所在地的法院起诉。

　　十、其他约定事项：_______________________________________ ___________________________________________________________

　　十一、本合同书一式三份，甲、乙双方各执一份，一份存档。甲、乙双方签字后生效。

　　甲方代表：____

　　____年____月____日

　　乙方代表：____

　　____年____月____日

施工合同书3

　　根据安全法律、法规及安全、治安、消防等有关安全管理规定，本人自愿与本单位签订安全责任书，自愿在工作中遵守以下安全事项，如不执行导致安全责任事故发生，愿承担相应的责任和处罚。

　　（一）本人已完全熟知和明白《安全生产操作规程》中的内容及规定要求，严格按要求和规定执行。

　　（二）本人保证上班及上班前不喝酒，经医院鉴定和有力人证明喝过酒而造成的设备、人员伤害事故，由本人承担全部经济及刑事责任。

　　（三）遵守社会公德，不打架斗殴、偷盗、不惹事生非。

　　（四）自觉遵守《邓州市公路局施工机械管理办法》，上班前进行安全检查，自觉遵守安全操作规程确保不违章作业，不冒险蛮干，不操作非本单位设备，若有违反后果自负，承担所有经济损失。

　　（五）及时保养机械设备，因为保养不及时造成的机械损坏由本人负责。

　　（六）有事要提前请假。

　　（七）上下班要遵守交通规则，因违反交通规则造成的意外事故有本人负责，工作以外发生任何刑事、经济事件有本人承担。

　　（八）本协议双方签字后生效，一式两份。

　　（九）此协议期限 年 月 日至 年 月 日

　　本人签字：

　　单位盖章：

　　年 月 日

施工合同书4

　　甲方：

　　乙方：

　　经协商，甲方将通用公司厂房墙板委托乙方施工。双方遵照《中华人民共务法》、《中华人民共和国建筑法》、及其有关规定，为明确双方权利、义务和责任，签定本合同，并共同信守。

　　一、工程名称：通用公司厂房

　　二、工程地点：通用公司

　　三、工程内容：上墙板、包边。

　　四、承包方式及付款要求：料到现场付款50%。

　　1、承包方式：包工包料。

　　2、质量与验收

　　3、按国家现行建筑安装工程施工规范和验收标准进行施工，该项目质量达到合格。

　　五、安全：乙方按有关规定采取严格的安全措施，承担自身因安全措施不力造成的事故责任和因此发生的费用。

　　六、其他：

　　1、乙方必须遵守甲方有关规章制度、厂纪、厂规，做到文明施工。

　　2、甲方负责地方有关职能部门及地方民事干扰施工的协调工作。

　　3、乙方必须坚持文明施工，确保无纠纷事故发生。

　　4、在合同履行过程中如发生争议，甲乙双方协商解决，协商汪成，由司法部门裁决。

　　七、本合同自甲乙双方代表签字（盖章）之日起生效，本合同一式两份，甲乙双方各执一份。

　　甲方： 乙方：

　　甲方代表： 乙方代表：

　　年 月 日

施工合同书5

　　工程项目施工监理委托合同提要：本合同书（协议书连同合同一般条款、特殊条款与附录，称为"本合同书"）经合同双方法定代表人或代理人签字，并加盖本单位公章后生效

　　络进度计划，提出各合同控制性进度目标。审查批准承包单位提出的施工进度计划、检查实施情况，督促承包单位采取措施实现合同目标要求。当计划变动时，及时提出调整网络计划的意见。

　　－－质量控制：审查承包单位的质量控制性体系和措施核实质量文件，对施工依据合同文件、设计图纸和技术要求等进行检查，对施工质量进行监督。对单项工程、隐蔽工程和施工前准备工作等进行检查、验收和签证，发布停工和复工令。对施工质量进行评价。

　　－－投资控制：协助委托方编制投资控制性目标，和各年的合理投资计划。审查承包单位提交的资金表，审核承包单位的收方计量及单价费用等。签发付款凭证，受理索赔申请，进行索赔调查和谈判，提出处理意见、处理合同变更，下达变更指令。

　　－－安全施工监督：督促检查施工安全措施和防护设施，参加重大安全事故调查。进行合同内的协调工作。

　　－－协助委托方按国家规定进行工程各阶段验收及竣工验收、审查设计单位和施工单位编制竣工图和资料。

　　－－编制监理月、季、年报等。做好施工记录，对工程档案资料进行整理和管理，即档案管理。

　　附录Ｃ 提供设施与设备

　　甲方：

　　乙方：

　　提供设施与设备具体要求如下：

　　１．……

　　２．……

　　３．……

　　附录Ｄ 监理费用及支付

　　１．监理费用：经甲乙双方协商总费用为＄＿＿元

　　２．费用支付：合同生效后一个月内由甲方支付给乙方进场费＿＿万元，以后按下表拨款：

　　年 月 日拨款金额／元备注

　　附录Ｅ 监理机构及主要人员表

　　１．监理机构：（略）

　　２．主要监理人员表：

　　总 监：

　　副 总 监：

　　总监代表：

　　总监办公室：

　　行 政 部：

　　合 约 部：

　　中心试验室：

　　驻地监理部：

　　＿＿工程组：

　　＿＿工程组：

　　＿＿工程组：

　　顾问组成员：（略）

施工合同书6

　　甲方：

　　乙方：

　　黑龙江省xx农场有限责任公司将香兰农场场六路二米桥及三米桥重建工程发包给 施工。为明确双方责任、义务和经济利益，保证工程质量，经双方协商达成一致，签订本合同。

　　第一条：工程概况

　　一、工程名称：xx农场场六路二米桥及三米桥重建工程

　　二、工程地点：xx农场六大队

　　三、工程内容： 二、三米桥旧桥拆除、浆砌石桥台、钢筋制安、浆砌石护坡、混凝土桥面及三米桥跌水、围堰等。（详见承包工程量清单及项目表）

　　四、工期：20xx年8月15日开工；

　　20xx年10月15日竣工。

　　第二条：承包方式

　　一、承包方式：双方商定乙方包工、包料。单价承包。

　　1、各分部、分项工程承包单价、工程量及预算工程总价款，附合同后。

　　2、施工中工程量增、减，均以监理工程师或甲方代表签证为准。

　　3、设计变更及合同中未出现的工程项目，甲、乙双方按现行规定商定单价。

　　二、包工期：确保按合同工期交付使用，具体施工进度由乙方自行安排，确保工期内的施工安全。

　　三、包工程质量：工程质量达到合格标准，并按国家的有关规定对工程质量负相应责任。

　　第三条：工程价款拨付

　　一、乙方进场施工后五日内甲方向乙方预付工程款，即甲、乙双方商定的预算工程总造价的20%作为乙方备料和施工费，以保证工程顺利施工。

　　二、工程进度款，乙方每月向甲方提供进度报表，经甲方代表或监理签字确认后，按实际计量向乙方拨款。

　　三、工程竣工并经甲方验收合格后，一个月内支付完成工程总价的95%，预留5%作为质量保证金。

　　第四条：技术、物资供应

　　1、甲方提供施工图纸并将轴线及高程控制点等资料交付乙方，并组织设计单位进行技术交底。

　　2、工程所需材料由乙方自行采购。工程所需材料质量、规格、标准均应符合设计要求。

　　第五条：竣工验收与保修

　　1、根据施工图、设计说明书及国家颁布的《建筑安装施工竣工规范》进行验收，确保工程质量。

　　2、工程竣工后一个月内乙方提交竣工决算，竣工验收时按规定提交竣工图和全套竣工验收资料。

　　3、本工程保修期为一年，从签发工程移交证书之日起计算。保修期内，由于乙方施工原因造成的质量问题，由乙方负责无偿维修，工程保修期满，运行未出现质量问题并满足设计要求后，质保金一次支付给乙方。在质保期内，如果由于乙方原因，出现工程质量问题，质保金作为工程保修费使用，质保金不足以抵扣保修费时，超出部分由乙方承担。

　　第六条：双方责任

　　一、甲方责任

　　1、开工前，甲方需及时协调解决施工中出现的有关问题，将动力电接到构造物施工地点，保证施工顺利进行。由于甲方原因造成工期延误，由甲方负责，并对乙方造成的损失负有赔偿责任，赔偿数额按实际损失计算。

　　2、及时拨付工程款，及时办理隐蔽工程与竣工验收，及时办理工程结算。

　　3、甲方派驻工地代表对工程质量、工程进度、建筑材料质量进行监督，检查隐蔽工程，办理中间工程验收签证，解决应由甲方解决的问题。

　　4、派驻的监理工程师，负责检查、监督指导乙方施工组织、工程进度、质量控制、安全措施、环境保护等施工过程和内容。监理人员发现施工质量、工艺、建筑材料等质量问题，有权责令乙方进行改正，直到达到质量标准要求为止。二、乙方责任：

　　1、按照工程设计要求，技术标准和合同约定，根据工程特点和施工条件，本着精简高效的原则编制施工措施计划、月份工程进度计划及质量安全生产控制等施工措施，确保工程顺利施工。及时提供月报表，及时办理工程结算，及时竣工工程决算。

　　2、按工程设计要求做好建筑材料和设备的采购、供应和管理，保证所采购的建筑材料和设备有检验合格报告、出厂合格证书等相关的技术质量资料。同时按要求做好施工原始记录，质量检测和试验等工作。

　　3、按施工技术标准、施工规范及设计施工图要求施工，确保工程质量、确保工期、确保安全生产、文明施工、工完场清、保护环境，在施工过程中出现的安全生产事故，由乙方承担一切责任。由于乙方原因造成工期延误，由乙方负责，并对甲方造成的损失负有赔偿责任，赔偿数额按实际损失量计算。若由于不可抗力因素导致的工期延误，则不在赔偿范围之内，且工期相应顺延。

　　4、接受监理工程师和甲方驻工地代表的检查监督。

　　第七条：附则

　　一、本合同未尽事宜，双方协商解决。

　　二、本合同一式四份，甲乙双方各执两份。

　　三、本合同签字盖章后生效。

　　甲方：

　　代表：

　　乙方：

　　代表：

　　二0**年*月*日

施工合同书7

　　甲方：（出租人） 乙方： (业主) 就乙方需租赁____停车位，与甲方协商一致后达成乙方租赁停车位的如下协议：

　　一、甲方向乙方提供 _______ _ 停车场，停车位号码：_______ ,用于停放车型：_________ ,车牌号码：_________ ,车身颜色：___________。

　　二、 用期限及车位租金：自________年____月____日至________年____月____日止共_____个月,月租金：_________元（人民币），乙方须于每月____日前交付下个月的车位租金。

　　三、 甲方收取的停车费只限于该停车位场地使用租金，不包含车辆保管费，即双方只构成车位场地租赁关系，不构成保管关系。该车辆的保险费用由乙方购买。

　　四、 租约期满，车主若需继续租赁，应在协议到期前十五天到管理处办理租手续；否则，将视乙方自动终止协议，该车位转租他人时不再另行通知。

　　五、 租约到期后仍未办理续租手续的车主，该车辆进出时一律按《市机动车停车服务收费管理办法》收费，乙方不得以任何理由拒付停车位费，否则，甲方有权拒绝其车辆进入小区停放。

　　六、 乙方承诺并遵守甲方《停车场管理规定》，不得乱停乱放，占用道路或他人车位，凡进出小区停车场的车辆必须服从当值保安员的指挥；并凭业主证、住户证刷卡出入，否则保安人员有权不予放行。若乙方业主证、住户证遗失请及时到住户服务中心报失，在乙方报失前发生车辆丢失甲方不负任何责任。

　　七、 本协议一式两份，双方各执一份，具有同等的法律效力，自双方签字之日起生效，双方不得异议。

　　甲方： 乙方： 电话： 电话：____日期：____日期：

施工合同书8

　　发包方(甲方)：__________________

　　承包方(乙方)：__________________

　　为明确甲、乙双方的权利义务关系，根据《中华人民共和国合同法》、《建设工程施工合同》、《城市绿化施工及验收规范》以及国家有关法律、法规、标准的规定，确保绿化施工的顺利进行，双方本着*等互利、诚实守信的原则达成一致，自愿签订本合同。

　　一、工程概况

　　1、工程概况

　　(1)工程名称：__________________

　　(2)工程地点：__________________

　　(4)工程批准文号：喀市发改[]号

　　(5)资金来源：市**投资

　　2、工程承包范围

　　(1)承包范围：本工程采取综合报价，报价苗木清单中包括苗木采购、包装、运输、挖坑、施放配比土、种植、施肥、药物使用、防风支架、铺设支管系管道以及管养三年、死亡重栽及税金、规费。*整土地包括小范围倒运土方、土地细*，*铺河沙5cm厚/m2，*铺有机肥2cm厚/m2、深翻一遍，用水浸泡地一遍。

　　(2)工程总面积：__________________*方米。

　　3、合同工期

　　总工期：三年

　　(1)种植施工工期：开工日期20xx年2月15日;竣工日期20xx年4月30日，(日历天数75天)

　　(2)树木养护工期：20xx年5月1日起进入养护期，三年养护。初验为20xx年10月30日，复验为20xx年8月10日，竣工验收为20xx年8月30日。大量补苗的养护期顺延。

　　二、合同价款与支付

　　4、合同价款

　　(1)发包人保证按照合同约定的期限和方式支付合同价款，承包人在合同实施间项目内容单价不因市场变化因素而变动。

　　(2)金额(小写)：_______元(人民币)(大写)___________元。

　　5、工程款支付

　　(1)合同生效后，发包人向承包人支付本合同总造价的10%(元)为预付款，苗木进场验收合格后支付20%。

　　(2)20xx年10月30日初验成活率达到85%以上后付至合同价的60%。

　　(3)20xx年8月10日验收成活率达到95%以上，付至合同价80%。

　　(4)20xx年8月30日竣工验收后成活率达到100%，支付15%，通过审计后支付余款。

　　三、合同文件及解释顺序

　　合同文件应能互相解释、互为说明。除合同另有约定的外，其组成和解释顺序如下：

　　1、合同条款;

　　2、中标通知书、招标文件、投标书及其附件

　　3、发包人确认的工程量清单、单价，设计图纸、施工图、施工图预算书;

　　4、工程施工质量标准、验收规范和其它有关技术资料、技术要求。

　　四、树木采购技术要求

　　1、所供树木要符合甲方确定的数量、品种、规格、土球、树冠、根幅。(见附表)

　　2、苗木不得携带病虫害，要求带苗木原产地的检疫证明，苗木来喀后，由发包人组织林业部门再次复检，对查出有携带病虫害的苗木一律就地销毁、由此产生的所有费用及损失由承包人承担。

　　3、投标苗木根系要求大根做愈伤处理，主根无劈裂，裸根苗根系直径(根幅)，落叶乔木按地径的8-10倍，根不劈不裂，灌木按1米高根系直径(根幅)30cm，2m高根系直径(根幅)50cm，适当照顾冠幅大小，土球苗，土球直径为地径的8-10倍，包要紧，草绳间隔8cm，70cm以上土球打双花缠腰箍，直径50cm以上土球封底，要求保证苗木主根系的完整，苗木包装要求符合长途运输，需进行必要的保温、保湿处理，土球完整。

　　4、所采购苗木树干必须挺直，冠形优美，各项外观指标(干形、冠形、树姿等)必需满足行道树、风景苗木景观需求。

　　5、所有苗木以到喀什为准，在喀什验货，不合格苗木不予付款。

　　五、树木种植技术要求：

　　1、乙方根据甲方的要求，种植树木到甲方指定地点进行栽植，具体内容为树木挖取，移运，栽植及管护等。管护期3年。验收移交时间以甲方通知为准。

　　2、为有效保证所栽植苗木的成活率，承包人需将所中标段的土壤及水质进行化验，并作出最有利于树木生长的种植土混合比例报园林局备案，同时可适当使用一些改良产品。

　　3、树穴基部必须施基肥(腐熟的农家费、牲畜家禽粪便或腐植酸肥)，米径10cm以上大树施肥0.1立方，米径10cm以下大树施肥0.05立方，裸根树木种植穴中需放入0.1立方河沙。

　　4、所有要求承包人需换臵种植土的，换臵的种植土中应包括6份本地农田土、3份河沙、1份腐殖土。

　　5、大树截干部位严格按清单要求截干，需在主干3米以上保留3-5个健康侧枝，与主干同高截留。

　　6、树木到位后，用细土慢慢均匀的填入树穴，特别对根系空隙处，要仔细填满，防止根系中心出现空洞。

　　7、土填到50%时灌水，发现冒气泡或快速流水处要及时填土，直到土不再下沉，不冒气泡为止。

　　8、新植树木种植后必须浇足三遍水。

　　9、树木栽植后需做围堰浇水，养护后期围堰由乙方拆除整*，米径8cm(含8cm)以上苗木需做三角支架支撑与固定，支架应支在树干2/3处，绑扎树干处应夹垫物以保护树干，绑扎的树干应保持直立。

　　10、其它技术要求严格按照《城市绿化和园林绿地用植物材料—木本苗》、《园林绿化栽植工程技术规范》、《城市绿化和园林绿地用植物材料—球根花卉种球》、《城市绿化工程施工及验收规范》、《大树移植技术规程》、《园林植物养护技术规程》等文件要求执行。

　　六、绿化给水管系安装技术要求

　　1、管材采用upvc符合国家质量上水管材(管径90mm以上的管材要求承受0.6Mpa的压力，管径90mm(含90mm)下的管材要求承受压力0.8Mpa)，所用管材及施工材料必须具备国家合格质量标准(阀门必须使用upvc阀门，所有管材及施工材料必须出具检测报告与合格证书，方可使用，检验费用由施工方自理)。

　　2、设计说明：

　　(1)管道埋深在1米以下。

　　(2)道路绿化带主管系要求与其相连的绿化带管系联网。

　　(3)整体绿化灌溉水系必须保证绿化带任何部位的浇水需求。

　　3、灌溉总体技术要求：

　　(1)操作简单，维修方便。

　　(2)排水和泄水设计根据实际合理安排。

　　(3)管道埋深覆土在1米以上，填土必须夯实。

　　(4)水系主管控制阀合理设计及安装。

　　七、验收

　　1、验收流程

　　①*地②放线③验坑④验苗⑤种植⑥支撑保护⑦管护及成活率

　　①*地：包括场地*整、翻地整地、河沙、肥料。要求：土地细*，*铺河沙5cm厚/m2，*铺有机肥2cm厚/m2、深翻一遍，用水浸泡地一遍。

　　②放线：按照设计图纸要求和甲方指定的种植地点定点、放样，大规模的乔木用扦插法标志定点或用定点，群植小灌木及地被可用线标志种植面积的边缘线。

　　③验坑：乔木的树穴直径比根系或土球的直径大，深度比土球高度尺寸增加20cm，另外种植穴的尺寸还将依各种树种不同的生活*性区别对待。

　　④验苗：苗木根系发达，树干必须挺直，冠形优美，各项指标(土球大小、干形、冠形、树姿等)必需满足苗木验收需求。苗木不得携带病虫害，要求带苗木原产地的检疫证明，苗木来喀后，由发包人组织林业部门再次复检，对查出有携带病虫害的苗木一律就地销毁、由此产生的所有费用及损失由承包人承担。

　　⑤种植：按园林绿化种植规范要求种植。

　　⑥支撑保护：米径大于6cm的苗木均要求搭支架，支架要牢固，绑扎树木处应夹垫物，绑扎后的树干应保持直立，支架一般采用三角支。

　　⑦管护及成活率：绿化养护包括定期浇水、松土、除杂草、病虫害防治、施肥、维护、对树木的修剪、抹芽、补植等。第一年要求初验成活率达到85%以上，第二年复验成活率达到95%以上，20xx年竣工验收时成活率达到100%。

　　八、现场代表

　　1、监理

　　(1)监理单位名称：

　　(2)监理工程师姓名：

　　2、双方派驻工地代表

　　(1)发包人驻工地代表：

　　(2)承包人驻工地代表：

　　九、双方的权利和义务

　　1、发包人权利和义务

　　(1)在20xx年2月27日前施工现场具备开工条件，保证喷灌系统水、电等条件满足施工要求，施工现场主要道路畅通。

　　(2)对承包人施工组织设计进行会审确认，提供施工现场周围及地下管沟走向等资料，保证数据真实准确，在施工前进行现场交底。

　　(3)协助处理施工过程中与发包人内部其它单位的有关事宜。

　　(4)负责按本合同约定的内容对承包人的工程施工、种植及养护过程进行考核，出具考核结论。

　　(5)发包人负责承担养护期间的水、电费用。

　　(6)因发包人不能按规定完成上述工作，造成工程不能按期开工，工期予以顺延。

　　2、承包人权利和义务

　　(1)严格按照发包人审定的施工图和施工组织方案组织施工，施工图变更的须经发包人批准后组织施工。

　　(2)根据工程施工需要设臵照明及警示标志，派人驻守施工现场。承担施工机具维修保养，未履行上述义务或履行义务不符合要求造成财产和人身伤害的，由承包人承担责任和由此造成的经济损失。

　　(3)在施工和养护期间，不得破坏施工现场的其它设施，因影响施工确需拆除的，须报经发包人驻现场代表签字确认，施工完毕后须恢复原状。

　　(4)施工前期的整地、施肥和后期的苗木到货、种植等关键工序须经发包人现场代表确认签证后方可组织施工，签证作为考核结算的依据。

　　(5)施工期间应严格遵守国家、地方**、本企业的环保有关规定，施工场地噪音等应不超过国家规定的指标。

　　(6)竣工未交付发包人之前，承包人应负责已完工程的保护工作，保护期间发生损坏，承包人自行修复。

　　(7)按照本合同要求，做好施工现场的地下管线和邻*建筑物。构筑物的保护工作。

　　(8)投标单位中标后在日常的养护中应根据绿化植物生长情况按照相关规定把握浇水时间。

　　(9)因承包人不履行上述义务，造成工期延误的，工期不予顺延。由此造成发包人经济损失的，承包人承担赔偿责任。

　　十、施工组织设计和工期

　　1、进度计划：承包人应在合同约定的日期，将施工组织方案和进度计划提交发包人。发包人按约定的时间予以批准或提出修改意见，承包人必须按批准的进度计划组织施工，接受发包人对施工进度的检查，施工质量的监督。工程实际进度与进度计划不符时，承包人应采取相应的措施，拟采取的措施须报发包人批准后执行。

　　2、工期的延误、暂停

　　(1)延期开工：承包人应按合同条款约定的开工日期开始施工，承包人不能按时开工，应在合同条款约定的开工日期5天之前，向发包人提出延期开工的申请，并说明理由。发包人应在接到申请的3日内予以书面答复，逾期不予答复的，视同默认。发包人同意延期开工的，工期顺延，否则工期不予顺延。

　　(2)工期延误：对以下造成竣工日期推迟的延误，经发包人代表确认，工期相应顺延。

　　①设计变更、工程量发生变化;

　　②一周内，非承包人原因停水、停电或造成停工累计超过8小时;

　　③不可抗力(包括:战争、动乱、地震、飓风、洪水、冰雹、雪灾等);

　　④合同中约定或发包人同意给予顺延的其它情况。

　　(3)承包人须在发生以上情况后5天内，就延误的内容和因此发生的经济支出向发包人代表提交报告，发包人代表在收到报告后5天内予以确认、答复，逾期不予答复，承包人即可视为延期要求已确认。

　　(4)非上述原因，工程不能按合同工期竣工，承包人承担违约责任。

　　十一、质量与验收

　　1、工程质量标准：合格

　　2、隐蔽工程验收：承包人在工程施工过程中，发生隐蔽工程时，应及时报告发包人代表进行现场确认，并提交隐蔽工程报告和处理措施，措施经发包人代表确认后，进行隐蔽工程施工，隐蔽工程施工结束后须报告发包人代表验收，验收合格，发包人代表在验收记录上签字后，方可继续施工。验收不合格，承包人不得继续施工。

　　十二、工程变更处理

　　工程量清单数量发生变更，按变更的工程数量与其综合单价的乘积作为变更部分结算价。对承包人超出设计图纸范围和因自身原因造成返工的工程量，发包人不予确认。

　　十三、争议解决方式

　　合同履行过程中发生的任何争议纠纷，当事双方应通过友好协商方式解决，如协商不成的，任何一方均可向合同签订地人民法院提起诉讼。

　　十四、违约责任

　　1、双方不按合同约定履行自己的各项义务，应承担相应的违约责任。

　　2、在管护期间，如发生人为破坏花草树木，发包人负有对其进行教育的义务，并协助承包人对破坏者进行经济处罚。

　　4、发现承包人不能按合同工期竣工以及有严重的施工质量问题或达不到其承诺的标准，发包人有权扣罚履约保证金7万元和不予支付全部工程尾款的经济处罚。

　　5、除双方协议将合同终止或因一方违约使合同无法履行，违约方承担上述违约责任后，仍应继续履行合同。

　　十五、工程量清单

　　十六、其他约定条款

　　1、本合同自双方签字盖章后生效。

　　2、承包人不得将本工程转包或分包，否则发包人有权终止合同。

　　3、合同的生效与终止：本合同条款自合同签订生效之日起生效，至养护期满后，本合同即告终止。

　　4、合同份数：共8份，正本2份，甲乙双方各持1份，副本6份，发包人5份，承包人1份。

　　5、承包人投标书与发包人招标文件相抵触的，以合同为准。

　　6、其它未尽事宜，双方协商，达成补充协议，补充协议与本合同具有同等法律效力。

　　甲方(公章)：_________乙方(公章)：_________

　　法定代表人(签字)：_________法定代表人(签字)：_________

　　_________年____月____日_________年____月____日

施工合同书9

　　发包方（甲方）：

　　承包方（乙方）：

　　甲乙双方在*等自愿的基础上，依照《中华人民共和国合同法》及国家其他有关法规的规定，经友好协商达成一致，甲方将其?

　　的坑探施工工程承包给乙方，就该坑探工程施工事宜达成如下条款，签订本合同。

　　一、工程内容

　　1．1工程名称：青海化隆县永顺矿业有限公司

　　1．2工程地点：

　　1．3工程内容：*巷（2×2.2m）长度以实际坑探为准，其它坑探项目以甲方设计为准。

　　1．4工程单价：

　　*巷（2×2.2断面）价格:1560元/m（不含税），巷道进度到300米每米补贴150元。

　　斜井（2×2.2断面）价格:根据斜度大小、价格另议。

　　注：每米补贴柴油费300元。

　　二、工期要求

　　2．1计划开工日期：合同签定后一个月内开工。

　　2．2计划工程量：开拓巷道工程量：以矿山实量为准。

　　2．3进度要求：*巷进度≥3.5米/工作面·天（通路通电），斜井≥2.0米/工作面·天（通路通电）。（特殊情况除外）。

　　三、技术指标及质量要求

　　3．1断面形状为梯形：

　　3．2方位偏差小于3o，越角要求3‰左右；

　　3．3消除松石；

　　3．4底板设排水沟；

　　四、资料的保密与提供

　　乙方应对所获得的地质信息保密，不得以任何方式向第三者披露或提供有关勘查信息。若有泄露，经查实后，由乙方承担与之相关联的经济及法律责任；

　　五、延期开工与暂停施工

　　5．1开工时间以合同所规定的时间为准，若乙方不能按合同规定的日期开工，应提前5天提出延期开工的书面申请报甲方审批，并承担相应工期延误责任（不可抗力因素除外）；若甲方原因造成乙方停工或返工或合同终止给乙方造成了经济损失的，其直接损失及间接损失均由甲方承担。

　　5．2确有必要时，甲方可要求乙方临时停工，并在48小时内提出处理意见，乙方须按甲方要求停止施工，妥善保护已完及未完工程，相应工期顺延；该次临时停工如果超过三天，甲方需自第四天开始向乙方现场所有工作人员按照100元/人·天当做乙方工人的生活费和基本工资直至回复施工，除此之外，甲方不再承担乙方的其他补偿、赔偿要求。

　　5．3遇下列情况之一者，经甲方审核批准后，乙方工期可作调整。下列情况发生五天内，乙方应将工期延误内容书面报告甲方，甲方应在按到乙方报告后五天内给予答复：

　　5.3.1重大设计变更;

　　5.3.2不可抗力;

　　5.3.3在施工过程，因甲方原因而影响工程施工的，以甲方出具的最后的任务变更书为依据来确定工期；

　　5.3.4合同中约定的其它可调整工期的情况；

　　非本条款规定之原因而导致的工程延误或不能按时完工，乙方承担相应的责任。

　　六、工程变更

　　6.1对于施工过程中甲方提出的设计变更或工程量增减，甲方以任务变更书形式下达给乙方，乙方应无条件地按新的任务变更书要求组织施工。甲方要求乙方坑口位置调整时，应给予乙方两天调整期，工期相应顺延。

　　6.2施工中乙方对原设计提出的变更要求，经甲方各有关单位批准后方可实施，但工期不予顺延。

　　七、工程验收

　　7.1坑探工程全部完工后,乙方通过自检认为工程具备竣工验收条件,应于竣工验收前三天向甲方提交竣工验收申请报告.甲方在收到报告后三天内组织人员进行验收,在验收后三天内提出修改意见,乙方按修改意见修改并承担由乙方原因造成修改的费用,甲方三天内没有下达修改意见书将做为验收合格处理。

　　7.2下列情况发生，甲方有权拒绝验收日期顺延。

　　7.2.1收到乙方的验收资料被发现有虚假内容、不合格或资料不全的；

　　7.2.2发生其他甲方不可控制的意外并已征得乙方认可的情况。

　　八、项目价款的支付与结算

　　8.1综合考虑岩石稳定性及岩石硬度等级等因素，工程价款实行单价包干，*巷(2×2.2断面)价格为1560元/m；斜井(2×2.2断面)价格以斜度大小价格另议；其他工程内容变协可根据实际情况来协商价格。

　　本包干单价已包含人工费，生活费，炸药费，钻头，钻杆，管理费，柴油费，风险费。

　　8.2乙方在施工过程中，发现破碎带应及时通知甲方，根据甲方的要求对破碎带进行安全支护，施工所需费用根据破碎带的严重情况价格另议,破碎带的支护材料由甲方负责。

　　8.3乙方进场正式开工前七日内，由甲方预付人民币壹拾万元（￥100000.00）做为预付款。（每月在从工程款中扣出第一月、第二月、第三月各扣30%，第四月扣10%）。

　　8.4工程款按月结算，甲方每月按乙方完成的合格工作量的97%凭双方验收的进度给予结算，剩余3%的工程价款做为工程保证金，（扣完预付款后此条款方可执行），本合同工程全部完工后或开始采矿后在由甲方审核通过后统一结算。

　　8.5全部工程完工后，工程总结算应在最终验收合格后按实际完成工作半个月内办理完成，工程尾款应在总结算完成后十日内全部付清。

　　8.6全部工程完工时，乙方保质保量保进度完成合同且期间无任何重大事故出现，甲方一次性奖励乙方壹拾万元整。

　　甲方：

　　乙方：

　　日期：

施工合同书10

　　甲 方：

　　乙 方：

　　签约地点：

　　签约时间：年 月

　　根据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及其他有关法律法规规定，结合本工程的具体情况，遵循*等、自愿、公*和诚实信用的原则，双方就本工程施工事项协商一致，订立本合同，共同信守合同各项条款。

　　第一部分 分包范围及内容

　　1.1分包工程名称：

　　1.2分包工程地点：

　　1.3分包工程概况：

　　1.4分包工作内容：CFG素混凝土灌注桩施工，按照图纸要求，施工规范进行施工。包含CFG桩成孔，灌注C30商品混凝土，试桩灌注C40商品砼，剔桩头（土建配合电梯井及集水坑的挖土），清运桩间土及桩弃土，包含桩基础检测费用，全套（报审报验）施工技术资料，原材的材质单，复检报告及检测费用。施工完成后具备打垫层的条件。

　　第二部分 合同价款及付款方式

　　2.1分包方式：采用固定综合单价包干价，CFG桩单价按 元/m3无论市场变化增减，综合单价不予调整。CFG桩商品砼由甲方提供。

　　2.2合同单价： 元，总造价 元。本合同单价包括为实施和完成合同工程所需的人工、材料、机械、质量、工期、保险、利润、税金（包含营业税、城市维护建设税、教育费附加、地方教育费附加等）、政策性文件规定、风险、安全及现场文明等完成合同工程及保修期内缺陷修复所发生的一切费用及风险，其单价不随市场的价格变化作任何调整，也不随甲方与发包方结算作任何调整。本工程材料单价不受信息价的制约，均按市场调察价格确定。

　　2.3结算依据：按设计图纸尺寸计算，须经甲方相关部门签字并满足甲方的结算审核程序后方能结算。

　　2.4计价方式：乙方每月20日后25日之前向甲方上报当月完成的经现场监理工程师及甲方签字认可的工程技术保证资料及合格工程量计算单，甲方根据乙方的上报资料和工程量计算单，由甲方项目部总工牵头，计划部门、技术部门、质检部门、施工队负责人共同参与进行现场验工，确定计价数量。所参与人员均须在已确定的计价工程数量计算单上签字认可后交计划部门，计划部门根据承包合同、计价工程数量计算单、业主设计变更通知或经业主批准的变更设计签证、已履行签证的原始技术资料、试验资料等编制验工计价表，经双方负责人签认后交财务部门进行款项支付。

　　2.5付款方式：甲方财务部门每月凭正式生效的计价表，按每月计价款的70%向乙方支付计价款，同时扣除乙方施工中所使用的甲方的材料、机具费及周转物资、设备租费等全部费用。工程完工并经甲方、监理、业主验收合格后，工程款付至全部计价款的80%后停止支付，待甲方办理完本分包结算后累计付至结算价90%，余8%的质量保证金，质量保证金不计利息。甲方向乙方付款时，乙方同时向甲方出具由工程所在地税务部门提供的建筑安装工程统一发票。

　　2.6根据国家对农民工工资发放的政策要求，确保农民工的正当权益得到保护，甲方每次给乙方计价时，按当月计价总额扣除2% 的农民工工资保证金（不计利息），在工程完工后，乙方确不欠付农民工工资，甲方在10日内全额退还乙方，如果乙方欠付农民工工资，甲方有权强制乙方在规定的时间内发放，否则甲方将从乙方工程计价款中扣除的2% 的农民工工资保证金中强行支付，剩余部分将作为违约金被扣留。若不能满足支付时，从履约保证金中扣除并支付。

　　第三部分 合同工期

　　工期按甲方计划执行。

　　第四部分 工程质量标准及履约保证金

　　4.1工程质量应达到设计图纸规范要求及约定的质量标准。如图纸设计要求、甲方指令与国家及当地**施工验收规范、标准之间有差异或不一致，乙方应在取得甲方书面认可后，以质量要求较高者为施工依据。本工程质量要求单位工程、分部、分项工程一次检查合格率100%；验收合格率100%；优良率85以上。乙方的施工质量必须达到甲方要求的整体创优目标及企业质量目标。

　　4.2当桩体强度达到要求后，将桩顶高出设计要求的桩头用钢钎人工逐次剃除，并人工清除高出设计标高的桩间土，清土和截桩时，不得造成桩顶标高以下桩身断裂和扰动桩间土；另外，桩头剔至设计标高处，桩顶表面不可出现斜*面。

　　乙方同意在签订劳务承包合同前，向甲方缴纳合同价格的10%作为履约保证金。乙方在协议签定前，乙方将履约保证金汇入甲方账户；如不能按时到账，甲、乙双方所签订协议无效。

　　4.3履约保证金返还：自整个项目竣工验收合格之日期起30天内返还乙方履约保证金，履约保证金不计利息。

　　4.4因乙方违约致使合同终止，其履约保证金甲方不予退还。

　　第五部分 甲方责任

　　5.1负责对业主、监理方开展工作，并对乙方施工工程的质量、安全、进度、文明施工及环境保护等进行全方位检查、监督。

　　5.2编制实施性施工组织设计，绘制施工图纸，负责技术管理，控制性施工测量、放样、编制竣工文件。

　　5.3下达施工进度计划，并对计划的执行情况进行检查、评比、奖罚兑现。

　　5.4指定现场管理人员和工程技术人员，负责施工作业技术指导和工程质量过程控制与监督。

　　5.5甲方协助乙方协调施工用水源、电源。

　　5.6向乙方提供必要的施工图纸和技术资料，组织乙方进行图纸会审，向乙方进行技术交底。

　　5.7负责监督乙方整个施工过程中的质量、安全及机械设备安装、进度计划等事项，对不符合施工规范要求的行为有权要求整改及处罚。

　　5.8负责对乙方进行计量支付，并按约定的节点进度付款。

　　5.9负责施工资料的收编、整理工作，乙方应积极配合。

　　5.10负责进场材料的送样及试验费用。

　　5.11向乙方提供文明宣传标准及内容，监督乙方劳务人员按现行行业施工管理规范进行文明施工和安全施工。

　　5.12开工前做到场地“三通一*”，即通电、通水、路通、场地*整。

　　5.13 提供CFG桩施工*面图，设计图纸等资料。

　　第六部分 乙方责任

　　6.1乙方必须配备足够的施工及管理人员，确保施工进度，提供施工安排和保证工程质量、安全、工期等措施方案。乙方负责组编制施工专项方案，并组织进行专家论证，费用由乙方负责。

　　6.2乙方必须提供管理人员名单及身份证复印件、岗位证件复印件，每月5日前提供一份职工花名册（含身份证复印件、工种、年龄、姓名、技术等级、进场工人的上岗证），提供特殊工种作业人员上岗证、建筑施工特种作业操作资格证、工人技能鉴定证，并对提供资料的真实性负责，如果不能及时提供花名册或提供的花名册与工地实际情况出现3人以上的差别（调整班组及时沟通），项目部有权处以每次500元-20xx元之间的处罚。

　　6.3乙方在施工现场必须配备项目经理一名、总工一名、专职技术人员3名以上，按照国家、地方、分公司、项目部有关规定贯彻执行。

　　***乙方在进入施工现场后认真组织对施工人员进行“三级”教育、技术培训，新技术新工艺学*，学*关于施工现场安全技术规范（JGJ46-20xx）,建筑施工安全检查标准（JGJ59-99）及各工种安全操作规范，文明施工并层层落实安全生产责任制，使安全生产落到实处，确保生产安全并与工人签订安全生产责任书，严禁在工地打架斗殴，发生一次处20xx元以上罚款，在材料供应各工种配合过程中出现问题协商解决，禁止任何人拥堵、锁工地出入大门或关停施工用电，发生一次处5000元以上罚款。

　　6.5乙方应为施工人员配足必要的安全防护措施（如：安全帽、安全带、特殊作业人员的绝缘鞋、绝缘手套等）做到工地有专职安全员，各作业班组有兼职安全员定期检查安全隐患情况，认真做好安全生产记录，杜绝重大事故，减少一般事故的发生。

施工合同书11

　　发包人：山河集团城市公园5#楼项目部（以下简称甲方）

　　承包人：（以下简称乙方）

　　依据《中华人民共和园合同法》，《中华人民共和国建筑法》及其它有关法律、行政法规，遵循*等、自愿、公*和诚实信用的原则，经甲、乙双方多次协商，甲方决定将团风城市公园5#楼钢筋工程委托乙方施工，双方就本工程工事协商一致，订立本合同。

　　一、承包范围：

　　团风城市公园5#楼钢筋分项工程的制作及安装（含预制钢筋在内）等全部工作内容（闪光对焊、电渣压力焊不在范围内）。

　　二、承包方式：

　　本工程采取包工不包料的单包方式（其中扎丝由乙方自行承担）。

　　三、合同工期：

　　本工程开工日期为＿年＿月＿日至＿年＿月＿日，全部完工，总工期为＿天，每拖延一天工期罚款贰仟元整，雨天、停水，停电达8小时，工期顺延。

　　四、质量要求；

　　乙方必须按图纸及设计进行施工，钢筋的型号直径、绑扎的间距，几何尺寸，锚固长度，保护层等必须满足设计及规范要求，在施工中如有不合格的部位，必须返工重做，达到合格为止。

　　五、安全责任，

　　乙方在施工过程中，所有施工人员必须配戴安全帽，施工机械必须专人操作，对所属所施工人员必须进行安全教育，保证施工安全。

　　六、工程造价及付款办法；

　　本工程单价＿元/m2，基础以下按钢筋用量据实结算，550元/吨，临时发生的杂工现场结算200元/工日。以上价格为原则性条款，如乙方工过程中安全、质量、进度、材料合理利用，达到甲方满意，甲方奖励乙方＿元/*方米。

　　七、付款方式：

　　甲方保证乙方施工过程中工人的生活费，零花钱、材料款。封顶之时付至工程款80%，尾款年底全部结清。

　　八、其它方面；

　　本工程在施工过程中，乙方所需的一切机械及工具由乙方自备，乙方必须服从甲方，业主，监理，质检等部门的监督及管理。乙方在施工过程中，的确不能满足甲方的质量及进度要求，甲方有权终止合同，并不给予结算。

　　九、其它；

　　本工程未尽事宜双方协商解决，本合同一式三份，甲，乙双方各执一份，存档一份，自双方签字后生效，价款结算清楚后自然失效。

　　甲方（发包人）：联系电话：

　　乙方（承包人）：联系电话：

　　年　月　日　　年　月　日

施工合同书12

　　热门承包施工合同发包人：承包人：按照《民法典》、《建筑安装工程承包合同条例》及相关法律、法规的规定，发包人与承包人本着公*和诚实信用的基本原则，就___围墙工程施工承包事宜，签订本合同。

　　一、工程概况工程名称：工程地点：

　　二、承包范围按本合同约定的围墙路线进行砌筑(详附图

　　一)，实际工程量以现场施工的实际发生量计算。围墙的做法见详图(附件

　　二)。本工程范围包含围墙施工中的基础开挖、基础施工、材料、人工、包安全文明施工、包质量、包验收、包利税、包至小区交付的成品保护等。

　　三、承包方式及工程款支付

　　1、工程单价本工程采用单价计价包干方式承包，以现场实际发生量来计算总造价。 永久性围墙块石基础 220元3。体积约1383,总价永久性围墙上部墙体 210元。 体积约410,总价86100元临时性围墙(含基础)190元。 体积约220,总价41800元现场工程因地质条件及其他原因造成工程量发生变化的，由乙方提出签证，增加工程量按上述单价进行结算。2工程单价说明：⑴块石基础单价包含的施工内容：块石、水泥、砂、材料二次运输、基础开挖、基础夯实、砂浆制作、块石湿水、块石砌筑、养护、土方回填及夯实等。备注：块石基础因现场地质条件影响，深度超过800的，块石基础的宽度改为800。⑵围墙墙体单价包含的施工内容：标砖、水泥、细砂、材料二次运输、砂浆制作、标砖湿水、墙体砌筑、墙跺砌筑、勾缝、压顶以及养护等。⑶临时性围墙(含墙体)单价包含的施工内容：标砖、水泥、细砂、材料二次运输、基础开挖、砂浆制作、砖基础砌筑、标砖湿水、墙体砌筑、墙垛砌筑、土方回填、土方压实、压顶及养护等。⑷以上二条的单价中均包含文明施工、质量、验收、利税及成品保护费用。

　　3、付款方式⑴本工程永久性块石基础完成后，经检验合格，计算出块石基础总量并按合同单价计算出基础总造价。由乙方提出申请，甲方支付给乙方块石基础总造价的80%。⑵本工程的永久性主体围墙完成后，经检验合格，计算出永久主体围墙总量并按合同单价计算出永久性主体围墙总造价。由乙方提出申请，甲方支付给乙方永久性主体围墙总造价的80%。⑶本工程的临时性围墙(含基础)完成后，经检验合格，计算出临时性围墙总量并按合同单价计算出临时性围墙总造价。由乙方提出申请，甲方支付给乙方临时性围墙总造价的80%。⑷本工程所有承包范围内的任务完成后，经检验合格，并通过验收，计算出本工程总造价，由甲方支付乙方至本工程临时性围墙总造价的100%，由甲方支付乙方至本工程永久性围墙总造价的95%，预留永久性围墙总造价的5%作为质量保修金，永久性围墙________年质量保修期满，扣除围墙维修费用，由甲方支付给乙方剩余工程款。以上每次支付工程款时必须提供正式发票。

　　四、质量要求

　　1、乙方按图施工，要求外形美观，工程质量达到国家质量验收标准。

　　2、本工程为清水墙体，围墙上所有勾缝必须美观，线条横*竖直完全达到质量验收规范要求。

　　3、乙方所承包围墙施工在甲方正常使用中必须保证不跨塌，墙身不裂缝。

　　五、工期(60个日历天)开工日期：________年____月____日竣工日期：________年____月____日由于甲方原因推迟交付的，由甲方提供相应文件，工期顺延。由于工程质量及乙方其他原因造成的，工期不予顺延。

　　六、甲乙双方责任

　　1、甲方责任⑴按图纸要求进行放线和交底，并处理协调和对应位置施工单位的关系。 ⑵按合同要求支付工程款，逾期不支付，按日利息万分之五给予乙方利息。

　　2、乙方责任⑴处理施工时和周边居民及双泉村的关系，协调好红线分界问题。⑵按工期要求进行施工，逾期不交付使用的，每推迟一天，乙方支付甲方1000元作为违约金。⑶加强施工现场的安全文明教育，并做好交底，做好相应的安全文明措施，并为现场作业人员购买相应的保险，否则，现场一切安全事故均由乙方负责。⑷施工现场所有材料乙方应派专人进行管理，由于管理不善，发生的遗失和偷盗由乙方负责。⑸乙方有成品保护义务，在本小区交付使用前，所有围墙均为成品保护期，人为及机械损坏，或者因质量问题发裂的，均由乙方无条件进行修补或修复。

　　七、其他

　　1、合同执行过程中的争议或纠纷，应首先由甲方、乙方双方协商解决。协商不成时，任何一方均可向甲方注册地人民法院提起诉讼，请求人民法院解决。

　　2、本合同一式贰份，甲方、乙方各执壹份，经双方法定代表人或委托代理人签字并加盖双方公章后发生法律效力。本合同未尽事宜，双方可通过协商，订立补充协议，补充协议与本协议具有同等效力。

　　甲方(公章)： 乙方(公章)：

　　法定代表人： 法定代表人：

　　经办人： 经办人：

　　联系电话： 联系电话

施工合同书13

　　合同编号：____________________

　　发包人：____________________

　　承包人：____________________

　　住所：____________________

　　住所：____________________

　　委托代理人：____________________

　　营业执照号：____________________

　　电话：____________________

　　法定代表人：____________________电话：____________________

　　机号：____________________

　　委托代理人：____________________电话：____________________

　　本工程设计人：____________________电话：____________________

　　施工队负责人：____________________电话：____________________

　　依照有关法律、法规的规定，结合家庭居室装饰装修工程施工的特点，双方在*等、自愿、协商一致的基础上，就发包人的家庭居室装饰装修工程的有关事宜，达成如下协议：

　　第一条工程概况

　　1.1工程地点：____________________________________________________。

　　1.2工程内容及做法。

　　1.3工程承包方式，双方商定采取下列第__________种承包方式。

　　承包人包工、包料;

　　承包人包工、部分包料，发包人提供部分材料;

　　承包人包工、发包人包料。

　　1.4工程期限________________天，开工日期_________年_______月_______日，竣工日期_________年_______月_______日;

　　1.5合同价款：本合同工程造价为：_______________________元。

　　第二条工程监理

　　若本工程实行工程监理，发包人与监理公司另行签订《工程监理合同》，并将监理工程师的姓名、单位、联系方式及监理工程师的职责等通知承包人。

　　第三条施工图纸

　　双方商定施工图纸采取下列第_______种方式提供：

　　发包人自行设计并提供施工图纸，图纸一式二份，发包人、承包人各一份;

　　发包人委托承包人设计施工图纸，图纸一式二份，发包人、承包人各一份，设计费______________________元，由发包人支付。

　　第四条发包人义务

　　4.1开工前_______天，为承包人入场施工创造条件。包括：搬清室内家具、陈设或将室内不易搬动的家具、陈设归堆、遮盖，以不影响施工为原则;

　　4.2提供施工期间的水源、电源;

　　4.3负责协调施工队与邻里之间的关系;

　　4.4不拆动室内承重结构，如需拆改原建筑的非承重结构或设备管线，负责到有关部门办理相应的审批手续;

　　4.5施工期间发包人仍需部分使用该居室的，负责做好施工现场的保卫及消防等项工作;

　　4.6参与工程质量和施工进度的监督，负责材料进场、竣工验收。

　　第五条承包人义务

　　5.1施工中严格执行安全施工操作规范、防火规定、施工规范及质量标准，按期保质完成工程;

　　5.2严格执行本市有关施工现场管理的规定，不得扰民及污染环境;

　　5.3保护好原居室室内的家具和陈设，保证居室内上、下水管道的畅通;

　　5.4保证施工现场的整洁，工程完工后负责清扫施工现场。

　　第六条工程变更

　　工程项目或施工方式如需变更，双方应协商一致，签定书面变更协议，同时调整相关工程费用及工期。

　　第七条材料的提供

　　7.1由发包人提供的材料、设备，发包人应在材料运到施工现场前通知承包人，双方共同验收并办理交接手续;

　　7.2由承包人提供的材料、设备，承包人应在材料运到施工现场前通知发包人，并接受发包人检验。

　　第八条工期延误

　　8.1对以下原因造成竣工日期延误，经发包人确认，工期相应顺延：工程量变化或设计变更：不可抗力;发包人同意工期顺延的其他情况。

　　8.2因发包人未按合同约定完成其应负责的工作而影响工期的，工期顺延;因发包人提供的材料、设备质量不合格而影响工程质量的，返工费用由发包人承担，工期顺延。

　　8.3发包人未按期支付工程款，合同工期相应顺延。

　　8.4因承包人责任不能按期开工或无故中途停工而影响工期的，工期不顺延;因承包人原因造成工程质量存在问题的，返工费用由承包人承担，工期不顺延。

　　第九条质量标准

　　双方约定本工程施工质量标准：_______________________________________________________________________________________________________________________。

　　施工过程中双方对工程质量发生争议，由_____________________________部门对工程质量予以认证，经认证工程质量不符合合同约定的标准，认证过程支出的相关费用由承包人负责，经认证工程质量符合合同约定的标准，认证过程支出的相关费用由发包人负责。

　　第十条工程验收和保修

　　10.1双方约定在施工过程中分下列几个阶段对工程质量进行验收：

　　_______________________________________________________________;

　　_______________________________________________________________;

　　_______________________________________________________________。

　　承包人应提前二天通知发包人进行验收，阶段验收合格后应填写工程验收单。

　　10.2工程竣工后，承包人应通知发包人验收，发包人应自接到验收通知后两天内组织验收，填写工程验收单。在工程款结清后，办理移交手续。

　　10.3本工程自验收合格双方签字之日起保修期为__________________________月。验收合格签字后，填写工程保修单。

　　第十一条工程款支付方式

　　11.1双方约定按下列第_______种方式支付工程款：合同生效后，发包人按下表中的约定直接向承包人支付工程款：支付次数支付时间支付金额

　　第一次开工前三日工程进度过半双方验收合格支付_______元

　　第二次开工前三日工程进度过半双方验收合格支付_______元

　　第三次开工前三日工程进度过半双方验收合格支付_______元

　　工程进度过半指：___________________________________________________________

　　__________________________________________________________________________。

　　其他支付方式：_______________________________________________________

　　__________________________________________________________________________。

　　11.2工程验收合格后，承包人应向发包人提出工程结算，并将有关资料送交发包人。发包人接到资料后_______日内如未有异议，即视为同意，双方应填写工程结算单并签字，发包人应在签字时向承包人结清工程尾款。

　　11.3工程款全部结清后，承包人应向发包人开具正式统一发票。

　　第十二条违约责任

　　12.1合同双方当事人中的任一方因未履行合同的约定或违反国家法律、法规及有关政策规定，受到罚款或给双方造成损失均由责任方承担责任，并赔偿给对方造成的经济损失。

　　12.2未办理验收手续，发包人提前使用或擅自动用工程成品而造成损失的，由发包人负责。

　　12.3因一方原因，造成合同无法继续履行时，该方应及时通知另一方，办理合同终止手续，并由责任方赔偿对方相应的经济损失。

　　12.4发包人未按期支付第二次工程款的，每延误一天向对方支付违约金_______________元。

　　12.5由于承包人原因，工程质量达不到双方约定的质量标准，承包人负责修理，工期不予顺延。

　　12.6由于承包人原因致使工期延误，每延误一天向对方支付违约金__________元。

　　第十三条合同争议的解决方式

　　本合同在履行过程中发生的争议，由当事人双方协商解决;也可由有关部门调解;协商或调解不成的，按下列第_____________种方式解决：提交______________________________仲裁委员会仲裁;依法向人民法院提起诉讼。

　　第十四条几项具体规定

　　14.1因工程施工而产生的垃圾，由承包人负责运出施工现场，并负责将垃圾运到指定的地点，发包人负责支付垃圾清运费用_____________________________元。

　　14.2施工期间，甲方将外屋门钥匙________把，交给乙方施工队负责人________负责保管。工程竣工验收后，甲方负责提供新锁_______把，由乙方当场负责安装交付使用。

　　14.3施工期间，乙方每天的工作时间为：

　　上午______点_______分至______点______分;

　　下午______点_______分至______点______分;

　　第十五条其他约定事项__________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

　　第十六条附则

　　16.1本合同经双方签字后生效，合同履行完毕后终止。

　　16.2本合同签订后工程不得转包。

　　16.3本合同一式_____________________________份，双方各执_____________________________份，_____________________________部门_____________________________份。

　　1***合同附件为本合同的组成部分，与本合同具有同等法律效力。

施工合同书14

　　甲 方：xx内外矿业有限公司

　　乙 方： 身份证号码：

　　现就甘肃省XX市xx县生地湾穿山驯xx矿区花岗岩荒料开采有关事项，经甲乙双方友好协商达成如下石材荒料开采协议，供双方共同遵守执行；

　　第一条 甲方指定位于xx县xx矿区一角*面面积约10000*方米由乙方承包开采。

　　第二条 承包期限为 年，即自 年 月 日起至 年 月 日止。

　　第三条 开采、取料要求：

　　1、锯切开采*面面积计算方式为：长度按每条锯路走到的位置计算，宽度按锯路第一条和最后一条之间的总距离量算，并画出*面几何图形来计算面积。

　　2、乙方锯切必须使用￠3.2米片体锯切，在*台位置锯切深度必须达到1.40米以上。每条锯路宽度必须根据甲方要求下单生产。

　　3、荒料开采质量：荒料的'开采以四面切、两面打为质量要求，按国家建材部颁发的质量标准执行。

　　第四条 甲方的义务：

　　1、甲方负责提供圆盘锯2部、3#立方空压机2部、装载机1部供乙方生产使用，乙方负责对其进行保管、养护、维修并承担维修费用，若有损坏乙方需要重新添置。承包期满后，乙方应将甲方所提供的设备如数归还，并保证该设备未损坏。

　　2、甲方须提供适宜开采的施工*台（即施工*台前期的杂石沙及*台以外的废渣由甲方负责清理，施工*台内产生的废渣杂石由乙方自行清理到甲方指定位置堆放），修好荒料运输道路。

　　3、甲方负责供水供电设备安置，将电缆接至开采工作区附*并配备变压器。生活、生产等所用水、电费应由乙方自行负责，变压器正常损坏维修由甲方负责。

　　4、甲方负责解决乙方一期开采工人的住宿问题及地方事务纠纷。

　　第五条 乙方的义务：

　　1、乙方负责购置开采所需的除甲方提供以外的设备配套等的采石工具线缆水管，以及相应的人员配备，并负责将荒料运送到指定堆场，由矿山到堆场之间的运输风险及费用由乙方承担。施工人员的现场管理及生产开采进度安排由乙方负责，但必须在甲方现场管理人员指导下开展作业。

　　2、安全生产：矿山生产开采中的安全管理由乙方自行负责管理，乙方应严格建立安全管理制度，并按照安全生产规程操作，确保矿山开采安全。

　　3、合同期内，乙方第一年必须完成10000立方以上的荒料开采任务。

　　第六条 费用的计算标准、付款方式、时间等。

　　1、开采荒料的承包价格按锯切开采*面面积计算，每*方米单价为人民币壹佰贰拾元（不含税）。销售荒料时，若需要由乙方负责装车（司机和柴油乙方负责），则装车费按每立方10元计算。

　　2、按锯切开采面积计价后，乙方必须在甲方指导下进行荒料的开采、整形。

　　3、结算方式为按开采*台每层结算一次，每层锯切完成并清理完成层上碎石后，于10天内给予结算该层的承包工程款，除开采第一层的柴油费、电费、水费由甲方垫付（该费用从第一层结算乙方工程款中扣除）外，其它的费用均由乙方自行负责。

　　第七条 乙方矿山施工及管理人员的人身意外保险自行负责购买，矿山生产开采中人为导致的安全事故由乙方承担。

　　第八条 本协议自签订之日起有效，如市场对该矿山的荒料品种需求大，甲方可要求乙方增加人力投入以扩大生产量。

　　第九条 承包期间乙方未经甲方书面同意不得将矿区荒料开采转让、转包第三人，否则乙方构成违约。

　　第十条 如乙方变更相关工程队为合同主体，则甲乙双方同意将合同下乙方的全部义务转为变更方的义务。

　　第十一条 本协议双方如有一方先违反本协议约定构成违约，另一方经书面通知对方后，有权解除本协议，并有权要求赔偿经济损失。自签订后双方均不得反悔。乙方不能无故**。如任何一方反悔需付违约金人民币伍拾万元。

　　第十二条 本协议终止或期满后，甲乙双方应在15日内办理结付及矿区移交手续。

　　第十三条 本协议一式两份，甲乙双方各持一份，双方代表签字盖章后生效，未尽事宜由双方另行协商并以补充条款体现，具备同等法律效力。

　　甲 方：xx内外矿业有限公司 乙 方：

　　法定代表人： 代理人：

　　签订时间： 年 月 日

　　发包人全称： （以下简称：甲方）

　　承包人全称： （以下简称：乙方）

　　依据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》、***与国家工商行政管理局的《建设工程施工合同（示范文本）》及其他有关法律、法规和规章，并结合安徽省XX市有关规定及本工程的具体情况，遵循*等、自愿、公*和诚实信用的原则，双方就本工程水电安装工程施工事项协商一致，订立本协议。

　　一、 工程概况：

　　工程名称： （以下简称：本工程）；

　　工程地点：

　　施工现场条件：以现场实际情况为准；

　　施工部位：本合同约定乙方施工部位为： 中所有的水电安装工程包含的全部内容。

　　二、 工程承包方式、承包范围及承包内容：

　　1、承包方式：乙方包人工、包除甲方提供的材料外的所有材料、包施工机具、包工期、包质量、包进度、包安全文明施工、包验收合格。

　　2、承包范围：室内所有一切给排水和强弱电预留预埋与安装工作。

　　3、承包的主要内容：包施工图和施工方案中的室内水电安装工程，包括室内给排水、弱电的全部安装工程，消防、电信、电视、智能化系统、三表抄送等专业配套工程的预留孔洞、管道预埋，临时用电用水设备电器，日常安全巡查。具体如下：

　　a、 给排水部分：给水部分：自水泵房外墙1.5米（含接口）起至所有用水末端的给水工程安装及系统试压。排水部分：自室内排水起端起至小区排水管网第一个排水检查井处所有排水工程安装及排水试验。

　　b、 电气部分：从低压配电柜至室内的所有桥架、配管、电缆、配线等按图施工及电器元件的安装（包括弱电的预埋、预留），以及从弱电井总箱出口后到灯具（含户箱、开关、插座、电线、弱电井、和强电井的线槽）安装结束，避雷带，避雷网的施工；施工图中从低压配电柜至配电强电井、总箱等所有的钢管、电线、电缆的预埋安装，包括从进入第一个配电箱后的电缆敷设；弱电（包括电视电话、智能化、宽频三表抄送等）依设计图纸将线管敷设到位，穿好铁丝，消防工程预埋套管、线管接口、线管底盒；乙方施工班组自带工具及小型施工机具和所有检验试验设备和辅助材料。

　　4、甲方直接分包的专业工程，乙方需全力配合。

　　三、 合同工期：

　　1、乙方应严格按甲方要求的工期组织施工，确保工期目标顺利实现。本合同约定本工程总工期为 日；开工日期为： 年 月 日，竣工日期为： 年 月 日。

　　2、乙方必须服从和执行甲方项目部下达的施工生产计划，根据甲方的进度要求，随时调度作业人数和其它资源（具体详见合同附件一）。

　　3、若遇人力不可抗拒因素引起的工期延误，经甲方签证后，工期可适当顺延。

　　4、如因乙方本身原因造成甲方规定的形象进度或节点工期无法完成，每延期一天乙方自愿承诺向甲方支付人民币壹仟元整（￥：1000.00元）的违约金；若累计延误天数超过7天或连续延误天数超过5天，甲方有权单方面解除合同，由此引起甲方的所有损失（含间接损失）及费用均由乙方承担。甲方选择解除合同时，具体操作按本合同专用条款“第九条第4、5款”执行。

　　四、 质量标准：

　　1、适应于本合同的工程质量检验评定标准、规范名称为（包括但不限于以下）：

　　① 建设强制性条文；

　　② 《建筑工程质量检验评定标准》gbj301—88；

　　③ 《建筑电气工程施工质量验收规范》gb50303-xx；

　　④ 《建筑给排水及采暖工程施工质量验收规范》gb50242-xx；

　　⑤ 《采暖与卫生施工验收规范》（gbj242-82）；

　　⑥ 《电气安装工程施工及验收规范》（gbj242-82）

　　⑦ 《建筑电气安装工程质量检验评定标准》（gbj303-88）；

　　⑧ 省、市相关部门的各种规章制度；

　　⑨ 甲方制定的工程质量验收实施细则。

　　2、本合同约定本工程质量必须达到“合格”质量标准。工程质量按国家相关标准进行验收评定。若工程质量验收为“不合格”，乙方自愿承诺每次向甲方支付人民币壹仟元（￥：1000.00元）的违约金，并负责返工直至达到本合同约定“合格”质量标准方可予以结算，结算单价按本合同约定综合单价执行，工程量按实际完成工作量计算；返工所需的材料、人工等所有费用均由乙方承担。若因乙方返工导致甲方工期延误，按本合同协议书第三条第4款处理。

　　3、工程质量等级验收程序：分项工程完工后，由施工班组组织自检并报项目部，项目部根据班组自检结果组织班组进行实测验收评定后报监理公司，监理公司根据项目部初评结果组织工程部、项目部、和施工班组进行现场实测测量，核定该分项工程质量。工程部在每次结算单上签注工程质量核定结果。

　　五、 合同价款、工程量的计量及结算方式：

　　1、本工程约定单价为不含税综合单价，此综合单价已包含赶工、停工费补偿和临时停水停电引起的误工、窝工、雨季、夜间施工补偿费、施工机具进退场费（甲供设备以外的施工机具费已隐含在清单各子目单价中，不另行计价）现场安全文明施工费、甲方直接分包工程配合费、超高费、措施费、保管费等费用，且在现场均不再计取二次运输费用；在本合同签署期间，甲方提供了乙方承包范围内详细的各项经济技术指标，乙方作为专业施工队伍，完全明了本合同所约定的工作内容和所包含的单价范围，并完全自愿以上述综合单价签署本合同。本合同执行期间，无论材料市场价格浮动、人工费变动或**政策变动，本合同所约定综合单价均不予调整，工程总造价以实际结算为准。

　　2、工程量的计量：

　　（1）结算工程量以建筑面积为准（本合同约定建筑面积计算规则以《湖南省建筑工程单位估价表》1999版执行，下同）。

　　（2）零星工程：工程量以“工日”为单位进行计算。

　　（3）工程量的确认及申报按甲方相关制度进行。

　　3、结算方式：按实际完成整层工程量作为每次结算单位（“整层”包括：本层楼板、梁和下层柱、墙，其中①±0.000及以下的承台、地梁等作为一次结算单位；②屋面板及以上的机房、花架、女儿墙等作为一次结算单位，下同）。每次申报工程进度款额度按如下比率划分施工各阶段所占本合同约定综合单价比例，具体每次工程款支付以下述比例结合工程量结算方式综合确定。各部分所占比例明细为：

　　①结构预埋部分占本合同约定综合单价的35%；

　　②墙体预埋部分占本合同约定综合单价的25%；

　　③安装部分占本合同约定综合单价的40%（其中给水、排水、穿线及三箱安装、桥架安装各占比率为10%）；

　　六、 违约保证金的收取、支付及工程款的支付：

　　1、为加强乙方在本工程施工期间的工程质量、进度、安全文明施工及民工工资发放等各方面的管理，特别约定：在本合同签订之日起3日内，乙方必须向甲方缴纳1万元违约保证金，此违约保证金在所约定期限内到甲方帐户，本合同方为有效，否则此合同无效。

　　2、按实际完成“整层”工程量即工程节点为单位支付工程款：每完成“整层”工程量之日作为“结算开始日”，次日为工程量开始申报及审批日，甲方于“结算开始日”之日起15日内（国家法定节假日和金融机构原因顺延，下同）支付乙方本节点（即“整层”）进度款。付款比例为：按照实际完成本节点（即“整层”）工程量结算的工程款的80%（所有工程款必须经过甲方相关部门和领导全部审定方为有效）。

　　3、工程竣工，乙方移交全部工程竣工资料（包括结算资料），经**相关职能部门及甲方相关部门验收合格后开始办理决算手续，甲乙双方在决算书上签字值日起20日内，甲方付至本合同结算总价款的95%，剩余5%作为质保金在两年后（自工程竣工之日起计）20日内甲方在扣除应由乙方承担的维修费用后，将余款一次性无息按实支付给乙方。

　　4、若乙方工程质量、工期和安全文明施工未达到本合同约定标准，甲方有权延期支付工程款，直到乙方按甲方要求整改完毕为止。由此发生的所有费用均由乙方承担，乙方对此无异议。

　　七、 施工管理规范

　　乙方在施工期间，必须遵守国家、地方以及甲方相关管理法规，适用本合同的管理法规和办法：

　　1、施工现场临时用电安全技术规范（jgj46-88）。

　　2、建筑机械使用安全技术规程（jgj59-86）。

　　3、建筑施工安全检查标准(jgj59-99)。

　　4、建筑施工高处作业安全技术规范(jgj80-91)。

　　5、XX市建设工程现场文明施工管理办法。

　　6、公司施工班组管理办法及质量、进度、安全文明施工奖罚办法（条例）

　　7、XX市治安管理处罚条例。

　　八、 合同生效：

　　1、本合同订立时间： 年 月 日。

　　2、订立地点：

　　3、本合同自甲乙双方签字或盖章并且乙方按时缴纳违约保证金之日起生效。

　　为提高外来施工单位对安全生产工作的重视，加强我公司的安全管理，保证双方财产和员工的人身安全，防止各类事故的发生，特签订本安全协议书。

　　凡来我公司施工的单位和个人必须遵守以下安全管理规定：

　　第一条：施工单位应当严格遵守国家有关职业健康安全的法律法规，负责本单位承担的施工任务范围内全部的职业健康安全管理工作，保证安全施工无事故。

　　第二条：施工单位应当建立健全对施工人员的日常安全教育、技术培训和考核的制度，并严格组织实施；施工单位不得安排未接受过安全教育和技术培训考核不合格的施工人员上岗作业；施工单位应针对重大危险因素建立安全预案，并组织职工进行演练。

　　第三条：从事电工、金属焊接、起重机械设备操作等特殊工种作业的人员，应当由行政主管部门按照国家有关规定组织专业培训，经考核合格后持证上岗。施工单位不得安排未取得有关特殊工种考核合格证明的作业人员从事特殊工种作业。

　　第四条：施工单位在施工现场的项目负责人为所在施工单位负责施工安全管理的责任人，施工单位应当在施工开始前，根据工程的性质、规模和特点，至少配备一名专职或兼职安全管理员，并明确其施工安全管理的具体职责和范围，每天进行安全检查。

　　第五条：施工安全防护设施的设置

　　施工单位应当按照有关的国家标准、行业标准或地方标准，在施工现场设置安全防护设施，并达到下列要求：

　　（一）根据工程的施工进度、季节或天气特点，及时调整和完善安全防护设施；在施工现场的事故易发区域，设置专项的安全防护设施，并进行相关的安全检查；

　　（二）现场各类危险警示标志齐全、整洁、设置合理。对深槽、基坑和高空等危险施工现场，夜间要悬挂警示灯。

　　第六条：施工单位安装、使用施工机械、机具和电气设备，应当符合下列规定：

　　（一）在设施安装前，应当由施工方专业技术人员向综合部提供有关设施数据的资料，并办理相关手续，经批准后方可安装；

　　（二）在设施使用前，应当按照规定的安全技术标准进行安全性能试验，经验收合格后方可使用；

　　（三）在设施使用期间，应当指定专人负责维护、保养，保证其完好、安全。

　　第七条：电气安全和防火安全

　　施工单位应当遵守施工现场电气安全和防火安全的有关规定，并达到下列要求：

　　（一）保持变配电设施和输配电线路和处于安全、可靠的使用状态；

　　（二）来公司施工单位和个人必须遵守本公司的各项规章制度，接受公司安全管理人员的检查监督；

　　（三）确保施工作业符合消防技术标准和规范，施工现场必须备齐足够的消防器材，摆设位置合理，并对其定期维护保养，确保灵敏有效；

　　（四）来公司施工单位动用明火前，到综合部办理动火审批手续，并带有效特种作业操作证复印件1份和灭火器材抵押金200元，动火证办理后，方可动火施工，否则公司有权停止一切施工；

　　（五）施工单位动火前应清理现场易燃易爆物品，消除隐患，待确认安全后方可动火施工；动火后及时清理火源及其它危险品；

　　（六）动火作业人员必须持证上岗，动火前要制定防火应急措施，备好灭火器或其他防范设施，并指定专人监护；

　　（七）禁止在易燃易爆物附*动火；

　　（八）高处焊割作业要防止焊花落入易燃易爆物中；

　　（九）禁止焊割有压力的容器、管道及未清洗处理过的各类油桶油罐；

　　（十）施工现场搭建的临时房屋，应符合防火规定。消防通道经常保持通畅，宽度不少于3.5米；

　　（十一）易燃、易爆及其他危险物品，要专人保管，专库存放；有相应的安全措施；有严格的领退料手续和审批制度；

　　（十二）氧气瓶、乙炔瓶和液化气瓶等压力容器要专人保管，单独存放，气瓶上有橡胶保护圈等国家标准规定的安全附件；气瓶要定期检验，并向检查人员提供相关检验合格证明。

　　第八条：劳动防护用品

　　施工单位应当及时向施工人员提供施工安全所必需的、符合国家标准的劳动防护用品。如：安全帽、安全带、手套、防尘面具等。

　　第九条：施工人员在施工过程中应当达到下列安全作业的要求：

　　（一）按照施工安全技术标准和本工种的安全操作规程进行施工作业；

　　（二）按照国家劳动保护的有关规定，正确使用个人劳动防护用品；着装符合有关施工规定，女职工长发要盘入工作帽内；特殊作业要按国家有关要求着装；在机械转动环境中作业的着装要防止缠绕；进入现场戴安全帽，高空作业系好安全带；

　　（三） 发现施工现场有异常情况，应立即采取有效的防护措施，并向安全管理员或施工安全管理责任人报告。施工人员对管理人员违反施工安全技术标准或安全操作规程的作业指令，有权拒绝执行，并可以向施工安全管理责任人或安全管理员报告。

　　第十条：施工现场日常的安全管理

　　施工主管部门应当加强施工现场日常的安全巡视和检查，施工管理人员应每天对现场进行一次安全检查，督促施工人员遵守本公司的有关规定，发现安全事故隐患、违反施工安全技术标准或安全操作规程的行为，应及时予以制止或者纠正。

　　第十一条：安全监督检查

　　公司安保科对施工单位进行定期检查或者抽查。发现安全隐患或者不符合规定要求的作业，可以责令施工单位或施工人员立即改正或限期整改。

　　第十二条：施工人员生活设施的管理

　　（一）现场禁止设置宿舍，现场生活管理措施、卫生管理制度，要分解责任到人；

　　（二）临时设施必须符合企业有关要求，搭设整齐，内外整洁；

　　（三）现场配备急救药箱，能够紧急处置突发性急症和意外人身伤害事故；

　　（四）施工现场禁止做饭。饮水用具定人管理，做好防病、防疫工作，确保无食物中毒事件发生。

　　第十三条：施工方须向本公司提供以下六项附件：

　　（一）提供相关资质证明材料；

　　（二）提供施工方项目负责人、管理人员、技术人员相关证明材料及施工人员名单；

　　（三）提供施工方特种作业人员上岗资格证书；

　　（四）提供施工人员安全技术和安全工作规程等；

　　（五）提供施工安全技术组织措施；

　　（六）双方的施工安全技术交底记录资料。

　　第十四条：施工方签订合同前按合同额大小需向xxxx有限公司缴纳安全抵押金xx—5000元。

　　第十五条：对违反以上规定和标准者，第一次予以警告纠正，以后每发现一人次扣罚安全押金100—500元，连续三次受到处罚者责令停工整顿，停工期间的经济损失由施工单位承担，本公司概不负责。造成安全事故者，扣罚安全押金1000—5000元，并由肇事单位承担全部责任及经济损失。对严重违反规定，屡教不改者我公司有权取消施工资格。凡安全施工无违章者施工结束后押金予以退回。

　　第十六条：施工方自行负责安全生产工作，施工过程中发生的任何事故（事件），由施工方全部承担责任，xxxx有限公司不承担任何责任。

　　第十七条：此安全协议书一式三份，外来施工单位一份，公司施工主管部门和安全主管部门各一份；解释权属于公司安全主管部门。

　　第十八条：此安全协议书自盖章之日起生效。

　　xxxx有限公司：（盖章） 外来施工单位：（盖章）

　　负责人（签字）： 负责人（签字）：

　　年 月 日

施工合同书15

　　一、词语涵义

　　1 词语涵义

　　除上下文另有要求者外，合同中下列词语应具有本条所赋予的涵义：

　　1.1 有关合同双方和监理人的词语

　　(1)发包人：指专用合同条款中写明的当事人。

　　(2)承包人：指与发包人签订本合同协议书的当事人。

　　(3)分包人：指本合同中从承包人处分包某一部分工程的当事人。

　　(4)监理人：指专用合同条款中写明的由发包人委托对本合同实施监理的当事人。

　　1.2 有关合同组成文件的词语

　　(1)合同文件(或称合同)：指由发包人与承包人签订的为完成本合同规定的各项工作而列入本合同条件第3条的全部文件和图纸，以及其他在协议书中明确列入的文件和图纸。

　　(2)技术条款：指本合同的技术条款和由监理人作出或批准的对技术条款修改或补充的文件。

　　(3)图纸：指列入合同的招标图纸和发包人按合同规定向承包人提供的所有图纸(包括配套说明和有关资料)，以及列入合同的投标图纸和由承包人提交并经监理人批准的所有图纸(包括配套说明和有关资料)。

　　(4)施工图纸：指上述第(3)项规定的图纸中由发包人提供或由承包人提交并经监理人批准的直接用于施工的图纸(包括配套说明和有关资料)。

　　(5)投标文件：指承包人为完成本合同规定的各项工作，在投标时按招标文件的要求向发包人提交的投标报价书、已标价的工程量清单及其他文件。

　　(6)中标通知书：指发包人正式向中标人授标的通知书。

　　弱电施工合同·消防工程施工合同·防水工程施工合同·爆破施工合同·成都市白蚁预防工程合同书·水利水电工程施工协议书·绿化施工合同·施工分包合同·公路、道路施工合同

　　1.3 有关工程和设备的词语

　　(1)工程：指永久工程和临时工程或为二者之一。

　　(2)永久工程：指按本合同规定应建造的并移交给发包人使用的工程(包括工程设备)。

　　(3)临时工程：指为完成本合同规定的各项工作所需的各类非永久工程(不包括施工设备)。

　　(4)主体工程：指专用合同条款中写明的全部永久工程中的主要工程。

　　(5)单位工程：指专用合同条款中写明的单位工程。

　　(6)工程设备：指构成或计划构成永久工程一部分的机电设备、金属结构设备、仪器装置及其他类似的设备和装置。

　　(7)施工设备：指为完成本合同规定的各项工作所需的全部用于施工的设备、器具和其他物品(不包括临时工程和材料)。

　　(8)承包人设备：指承包人的施工设备。

　　(9)进点：指承包人接到开工通知后进入施工场地。

　　1.4 有关工期的词语

　　(1)开工通知：指发包人委托监理人通知承包人开工的函件。

　　(2)开工日期：指承包人接到监理人按第18.1款发出的开工通知的日期或开工通知中写明的开工日。

　　(3)完工日期：指本合同规定的全部工程、单位工程或部分工程完工和通过完工验收后在移交证书(或临时移交证书)中写明的完工日。

　　1.5 有关合同价格和费用的词语

　　(1)合同价格：指协议书中写明的合同总金额。

　　(2)费用：指为实施本合同所发生的开支，包括管理费和应分摊的其他费用，但不包括利润。

　　1.6 其他词语

　　(1)施工场地(或称工地)：指由发包人提供的用于本合同工程施工的场所以及在合同中指定作为施工场地组成部分的其他场所。

施工合同书(汇编15篇)扩展阅读

施工合同书(汇编15篇)（扩展1）

——购房合同书汇编15篇

购房合同书汇编15篇

　　随着人们法律观念的日益增强，关于合同的利益纠纷越来越多，合同的签订是对双方之间权利义务的最好规范。合同有不同的类型，当然也有不同的目的，以下是小编为大家整理的购房合同书，欢迎大家分享。

购房合同书1

　　甲方：

　　身份证号码：

　　乙方：

　　身份证号码：

　　丙方：

　　身份证号码：

　　甲、乙、丙三方为了合伙经营宾馆，经商议决定共同出资购买重庆________公司开发位于区路a栋88-4、88-9和a栋b-2、b-3、b-4、b-5、b-6之房屋，现就上列房屋(以下简称协议房屋)之产权及使用事宜，达成如下协议：

　　一、协议房屋共计价款____________元。协议三方已于____年____月份各出资243980元(大写：贰拾肆万叁仟玖佰捌拾元整)共计731940元(大写：柒拾叁万壹仟玖佰肆拾元整)缴付了协议房屋的首付款，余款650000元(大写：陆________万元整)通过银行按揭方式支付。协议三方按各13的比例共同偿还银行贷款的本金和利息。

　　二、三方一致同意将该协议房屋登记在甲方名下。该产权登记并非协议房屋真实的权利归属，协议房屋之所有权由甲、乙、丙三方按份享有，每人享有13的权属。

　　三、未经甲、乙、丙三方协商一致书面同意，甲方不得私自处分。

　　四、鉴于协议房屋用于合伙经营宾馆，因此，各方应按各13之比例按份承担所有房屋装修费用。

　　五、各方承诺并保证：。

　　六、任何一方因其个人债务需要以协议房屋抵偿，均只能按照本协议第五条之规定办理。若因其个人债务影响宾馆经营，该债务人应对其他各方(宾馆)承担损害赔偿责任。任何一方因其个人原因使协议房屋被司法查封或被其他单位(个人)妨碍使用，给其他方造成损失的，应承担赔偿责任。

　　七、各方均应恪守本协议约定，任何一方违反本协议之任一条之规定，均属于违约，应支付其他各方违约金10万元，并应赔偿因其违约给其他方造成的损失。若因一方违约致使本协议终止或解除，违约方应赔偿协议其他方的经济损失16万元，违约方并放弃以任何理由要求减少此项赔偿金额的权利。但若该金额不能完全赔偿守约方的损失时，则守约方有权要求违约方承担全部损失的赔偿责任。

　　八、本协议未尽事宜，由协议各方另行协商签署补充协议约定。

　　九、本协议经各方签署后生效，一式叁份，各执一份，具有同等法律效力。

　　甲方(签字捺印)：____________

　　乙方(签字捺印)：____________

　　丙方(签字捺印)：________________

　　签署时间________________

购房合同书2

　　甲方：（卖方）：__________________________________________________________________________

　　通讯地址：_________________________________________________________

　　邮编：________________

　　证件名称：________________

　　证号：________________________________

　　联系电话：______________

　　乙方(买方)：________________________________________

　　通讯地址：___________________________________

　　邮编：________________

　　证件名称：________________

　　证号：________________________________

　　联系电话：______________

　　甲、乙双方遵循自愿、公*和诚实信用的原则，经协商一致，就乙方向甲方定购房产事宜，签署本合同。

　　第一条乙方定购甲方以下房屋：（以下简称该房屋）

　　物业地址

　　有所有权证书□

　　无所有权证书□

　　面积

　　房屋类别字第号;*方米（实际面积以房屋所有权证为准）; □住宅□公寓□写字楼□商铺（商场、底墒）

　　□其他：可否工商注册：□可以□不可以

　　尚有银行贷款，贷款余额约：￥元，约定还款方为□甲方□乙方

　　（本条描述的该房屋之条件与实际情况不符或不详尽，则以该房屋权属证明或相关法律文书的记载内容为准；选择划“”，不选择划“”，以下选择方法以此相同）

　　第二条乙方对该房屋进行了实地勘查，查看了该房屋所有权人（即甲方）及其该房屋的相关手续、和证件，明确知悉该房屋的权属情况，了解并遵守北京市相关管理部门对存量房交易的相关规定，自愿与甲方进行房产交易。

　　第三条甲方保证该房屋可进行市场交易，手续齐全；房产无任何权利瑕疵、不受他人合法追索。甲方出售该房屋已取得共有权人同意；甲方房屋已设立抵押权的，甲方出售该房屋已取得抵押权人的同意；甲方房屋出租的，承租人已放弃对该房屋的优先购买权。甲方向乙方介绍房屋情况，真实、准确，没有任何重大遗漏，不存在影响乙方决定购买该房屋做出判断而未向乙方进行披露的情形或事项。甲方出售该房屋，该房屋占用范围内的土地使用权以及该房屋的相关权益随该房屋一并转让。抵押情况

　　□提交仲裁委员会仲裁。□依法向人民法院起诉。

　　第十三条本合同共叁页，一式两份，甲乙双方各持一份。

　　补充约定：（□有补充约定□无补充约定）

　　__________________________________________________________________________ ______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

　　__________________________________________________________________________ __________________________________________________________________________ __________________________________________________________________________

　　甲方：（签章）

　　乙方：（签章）

　　____年____月____日

　　_____年____月____日

购房合同书3

　　甲方：___________

　　乙方：___________

　　甲方于_____年_____月_____日以个人名义采取按揭贷款方式购买商品住宅一套，建筑面积_____*方米，总价款_____元。现甲、乙双方因情投意合而生活在一起，为避免纷争，爱情永固，双方自愿达成如下协议：

　　一、乙方出资元，一并作为该套房屋首付款。

　　二、房屋装修费用元由乙方负责，剩余装修费用由甲方负责。

　　三、双方共同生活期间，水、电、煤气及物业管理费等各项生活开支由甲、乙双方共同承担。

　　四、房屋按揭月供款每月元，在共同生活期间由甲、乙双方各自承担一半，乙方于_____年_____月开始付款。

　　五、双方领取结婚证时，该房产自动转化为甲乙双方的夫妻共同财产(或约定该房产由双方按一定比例共同享有所有权，或约定仍作为甲方的婚前个人财产)。

　　六、若甲、乙双方不幸分手，该套房产仍归甲方所有，但甲方应将乙方已承担的全部费用，包括首付款、装修款、月供款偿还给乙方(或按一定比例偿还给乙方)。该房屋发生增值的，甲方应按照乙方实际投入的资金比例向乙方支付增值收益。

　　七、未经乙方书面同意，甲方在任何情况下不得将该套房屋以低于购置价的标准对外出售，否则甲方除应偿还乙方的已付款项外，并应赔偿因此给乙方造成的全部损失。

　　八、本协议一式两份，甲乙各执一份，自双方签字之日起生效。

　　甲方：___________乙方：___________

　　日期：___________日期：___________

购房合同书4

　　甲乙方拟合资向xx购买商品房（以下简称“房产”），现甲乙丙方就合资购买上述房产事宜达成协议，以资双方共同遵守，具体内容如下：

　　一、房产情况。

　　由xx开发，位于xx，合同约定面积xx*方米，单价为xx元/*方米，总价为人民币xx元。

　　二、出资比例。

　　甲乙双方按购房总价联合出资购买该房产，出资比例各占二分之一。

　　三、为合理应对当前国家房地产金融政策，甲乙双方约定由甲方/或乙方为代表与房产出卖人签订商品房买卖合同、前期物业合同等合同、协议。

　　1、出资比例。

　　双方联合出资购买房产，出资比例各为50%。双方按出资比例享有房产的所有权益，并承担因购买该房产及今后与该房产有关的所有购房款、税费等一切支出。

　　2、房款、税费支付，

　　甲乙双方均应及时履行与房产转让方签订的购房协议，以及因受让房产产生的一切税费等支付，并承担相应的责任。

　　（1）为了受让房产能够及时有序地进行，甲乙双方推选甲方为事务执行人，代表甲乙双方履行受让房产过程中的一切事务，包括但不限于支付购房款、税费及其他活动费用支出，办理交房手续，办理产权证书过户手续等。

　　（2）按有关行政主管部门及房产转让方要求，需乙方亲自办理的，乙方应予执行。

　　（3）购房款、税费等付款到期前，乙方应将其应承担的部分款项交由甲方对外支付。否则，付款到期后，为确保受让房产顺利进行，甲方可自己出资垫付或对外借款垫付，因此产生的借款本金、利息以及甲方向乙方追偿的全部费用由乙方负责并承担。

　　三、房地产权属证书的保管。

　　受让后的房地产权属证书暂时由甲方保管。若当地房地产主管部门按房产共有人人数办理房地产权属证书的，双方保管各自的证书。

　　四、受让后房产的管理和使用。

　　受让后房产的管理和使用由双方友好协商处理。但房产需要对外出售、出租、出借、典当等时，甲乙双方中任何一方在同等条件下均有优先权。

　　五、违约责任。

　　甲乙双方中任何一方违约的，应赔偿守约方的经济损失。经济损失包括但不限于追究违约方违约责任而产生的律师费等。

　　六、文书送达。

　　本协议确定的联系地址为各类通知、文书送达的地址，如有变动应及时通知对方当事人和登记机构，否则造成相关通知文书无法送达的，将视同已经送达，由此产生的法律责任由当事人自行承担。

　　七、本协议未尽事宜，双方可另行协商订立补充协议。与该房产有关事宜双方未约定如何处理的，依照我国《物权法》、《房地产管理法》等法律、法规规定处理。

　　八、本协议一式二份，甲乙双方各执一份。本协议自甲乙双方签字之日起生效。

　　甲方：________ 乙方：______________

购房合同书5

　　出卖人：__________(以下简称甲方)

　　买受人：__________(以下简称乙方)

　　甲、乙双方就房屋买卖事项经过多次协商，一致同意订立合同条款如下，以资共同遵守。

　　一、甲方愿将自有坐落__________市__________路__________号房屋__________间，建筑面积__________*方米售卖给乙方。

　　二、甲方出售给乙方的房屋东至__________，南至__________，西至__________，北至__________(附四至*面图一张)。其房屋包括阳台、走道、楼梯、卫生间、灶间及其他设备。

　　三、上列房屋包括附属设备，双方议定房屋价款人民币__________万元，由甲方售卖给乙方。

　　四、房屋价款乙方分三期付给甲方。第一期，在双方签订买卖合同之日，付人民币__________万元;第二期在交付房屋之日，付人民币__________万元;第三期，在房屋产权批准过户登记之日付清。每期付款，甲方收到后出具收据。

　　五、甲方应自本合同签订之日起__________天内将房屋腾空，连同原房屋所有权证等有关证件，点交乙方，由乙方出具收到凭证。

　　六、在办理房屋产权转移过户登记时，甲方应出具申请房屋产权转移给乙方的书面报告。如需要甲方出面处理的，不论何时，甲方应予协助。如因甲方的延误，致影响产权过户登记，因而遭受的损失，由甲方负赔偿责任。

　　七、本合同签订前，该房屋如有应缴纳的一切税收、费用，概由甲方负责。本合同发生的过户登记费、契税、估价费、印花税由乙方负担。其他税费按有关法律规定，各自承担。

　　八、甲方如不按合同规定的日期交付房屋，每逾期一天按房价总额的3‰计算违约金给与乙方。逾期超过3个月时，乙方得解除本合同。解约时，甲方除将已收的房价款全部退还乙方外，并应赔偿所付房价款同额的赔偿金给乙方。

　　九、乙方全部或部分不履行本合同第四条规定的日期给付房价款时，其逾期部分，乙方应加付按日5‰计算的违约金给与甲方。逾期超过3个月时，甲方得解除本合同。解约时，乙方已付的房价款作为赔偿金归甲方所有。

　　十、甲方保证其出卖给乙方的房屋，产权清楚，绝无其他项权利设定或其他纠纷。乙方买受后，如该房屋产权有纠葛，致影响乙方权利的行使，概由甲方负责清理，并赔偿乙方损失。

　　十一、交屋时，乙方发现房屋构造或设备与合同约定的不符，经鉴定属实，甲方应于1个月内予以修理，如逾期不修理，乙方得自行修理，费用在房价款中扣除。如修理仍达不到合同约定的要求，乙方得解除合同，解约时，甲方除返还全部房价款外，并按本合同第八条规定承担违约责任。

　　十二、房屋所占用的土地(包括庭院围墙等)所有权属于国家。乙方取得上述房屋占有相应比例的土地使用权，并依照国家法律的规定缴纳土地使用税及其他有关费用。

　　十三、本合同的附件与合同有同等法律效力。

　　十四、本合同一式4份，甲乙方各执1份，另2份分别送交房产和土地管理机关办理产权过户登记手续。

　　立约人：

　　甲方：____________(签章)

　　乙方：_____________(签章)

　　甲方(卖方)：

　　乙方(买方)：

　　甲、乙双方就房屋买卖事项，经协商一致，达成以下合同条款：

　　合同条款甲方自愿将坐落在济南市 区 路 小区 号楼 单元 室(建筑面积 *方米，储藏室 *方米，产权证号 )房地产出卖给乙方，并将与所出卖该房产的相关的土地使用权同时出卖给乙方(附房产证复印件及该房产位置图)。

　　双方议定上述房地产及附属建筑物总价款为人民币大写 ;即人民币小写 。

　　乙方在签订本合同时，支付定金 ，即小写 。

　　乙方支付定金之日起 个月内，向甲方支付首付款(定金从中扣除)，首付款之外的款项通过银行住房按揭方式交付(有关期限和程序按照所在按揭银行规定办理)。

　　甲方保证该房产合法、权属清楚、有合法的土地使用权(已交纳土地出让金)。

　　办理房产证手续所产生的有关税费由 方承担。

　　乙方支付首付款后，甲方即积极配合乙方办理有关房产过户手续，待房产过户到乙方名下之时，乙方应向甲方付清全部房款余额。

　　甲方应在 前将该房产交付乙方;届时该房产应无任何担保、抵押、房产瑕疵，无人租住、使用;无欠账，如电话费、水电费、物业管理费、取暖费、入网费、有线电视费等。

　　本合同签订后，如一方违反本合同条款，该方应向对方支付 元的违约金;一方如不能按规定交付房产或按规定支付房款，每逾期一日，应向对方支付五十元罚金，逾期30日视为毁约;如因**及银行规定，本合同涉及房产手续客观上不能办理过户或银行不能办理按揭导致合同解除，不适用本条款。

　　交付该房产，甲方不得损坏该房产的结构、地面和墙壁及不适移动的物件，并将抽风机一台(型号： )，空调两台(型号： )，热水器(型号： )，浴霸(型号： )，饮水机(型号： )，音响两台(型号： )，凉衣架，房内灯具，前后门窗窗帘、电脑桌一张，橱卫设施， 等让与乙方(含在房屋价值内)。

　　本协议一式两份，具有同等法律效力，自双方签字之日生效。

　　附加条款：

　　甲方(卖方)：

　　(印) 身份证号：

　　住址： 电话：

　　年 月 日

　　乙方(买方)：

　　(印)身份证号：

　　住址： 电话：

　　年 月 日

　　卖方：_______________________________(以下简称甲方)

　　买方：_______________________________(以下简称乙方)

　　甲、乙双方在*等、自愿、协商一致的基础上，就乙方购买甲方出售的自有住房事宜，订立本合同，以资共同遵守。

　　第一条 甲方同意将座落在无棣县富 路大街交通局院内 号 幢 单元 户的住房(房屋所有权证号： 土地使用权证号： )计建筑面积 *方米，以及储藏室一间计 *方米出售给乙方。

　　第二条 甲、乙双方协商，上述房屋的成交价为人民币 元(大

　　写 佰 拾 万 仟 佰 拾 元整)。本合同签订之前，乙方已向甲方支付人民币 20xx.00 元(大写贰仟 元整)作为购房定金。

　　第三条 甲、乙双方决定，自本合同生效之日起 日内，乙方将上述房屋价款分 3 次付给甲方，购房定金将在第三次付款时冲抵房款。具体付款日期、金额和方式如下：甲乙双方签订本合同时，乙方交伍万元整(50000.00元)给甲方;乙方在拿到甲方房产证且甲方提供过户材料后支付第二次房款计伍万元整(50000.00);在办完房地产权证过户手续且交房后，乙方再交余款。

　　第四条 甲方保证在_20xx_年_5__月___31__日 前将房屋交付给乙方。甲乙双方签订本合同后，甲方有义务在10天内携带房产证原件、土地证原件或其他能证明本建筑为合法自有建筑的相关材料，协助乙方办理房地产过户手续。若甲方不能提供本房产过户所需的合法手续，甲方应全额返还乙方已交房款及购房定金，并赔赏乙方肆仟元(4000.00)。乙方有责任在拿到甲方提供的全部过户材料的10天内去办过户手续，若因乙方原因给甲方造成损失，乙方承担相关责任。

　　第五条 甲、乙双方同意，在房屋实际交付之日前，根据有关规定应交付的与房屋有关的费用(包括水、电、煤气、供暖等)由甲方负责缴付;若甲方未按约定缴付所产生的后果由甲方负责，与乙方无关。该房屋应由个人缴付的共有部位和共用设施维修费用由甲方负责向原公房出售单位或物业管理单位结算。

　　第六条 该房屋转让时，房屋所占用范围内的土地使用权及共用部位维修基金本息随之转移给乙方。

　　第七条 甲方保证上述房屋权属清楚。自本合同生效之日起，若发生与甲方有关的产权纠纷或债权债务等，概由甲方负责清理，并承担民事责任，由此给乙方造成的经济损失，由甲方负责赔偿。

　　第八条 违约责任：

　　1、本合同签订后，乙方中途毁约，应书面通知甲方，甲方应在 2 日内将乙方的已付款(不计利息)返还给乙方，但购房定金归甲方所有。甲方中途毁约，应在 2 日内书面通知乙方，并自毁约之日起的两日内将双倍定金及已付款返还给乙方。

　　2、 乙方不能按期向甲方付清购房价款或甲方不能按期向乙方交付房屋，每逾期一日，由

　　违约一方向对方支付购房总价款万分之三的违约金。任何一方逾期 日未履约的，视为毁约，由毁约方向对方支付购房总价款万分之三的毁约金。

　　第九条 乙方愿承担房地产过户时所产生的费用。

　　第十条 甲、乙双方在履行本合同过程中发生争议，应协商解决。协商不成时，法律裁定。

　　第十一条 本合同未尽事宜由甲、乙双方另行在本合同的补充条款中加以明确。

　　第十二条 甲、乙双方经协商一致，在不违背本合同上述条款原则的前提下，就本合同未尽事宜订立的补充条款，为本合同不可分割之一部分，与本合同具有同等效力。

　　第十三条 本合同及补充条款经甲、乙双方签章后生效。

　　第十四条 本合同连同附件一式三份，甲、乙双方各执一份，房产交易管理部门一份，均具有同等效力。

　　甲方(签名或盖章)_______________

　　乙方(签名或盖章)______________

　　签订日期：_______年____月____日

购房合同书6

　　甲方（出卖方）：

　　身份证件号码：

　　乙方（买受方）：

　　身份证件号码：

　　甲乙双方经过友好协商，就房屋买卖一事，在*等、自愿、诚实信用的前提下，达成如下协议：

　　第一条甲方自愿将其房屋出售给乙方，乙方也已充分了解该房屋具体状况，并自愿买受该房屋。该房屋具体状况如下：

　　（一)座落于河西街文笔商贸城单元楼号，建筑面积为*方米(以房产证信息为据）；

　　（二）出售房屋的所有权证证号为；

　　（三）房屋*面图及其四至见房产证；

　　该房屋占用范围内的土地使用权随该房屋一并转让。

　　出卖人还将室内设备，转让给买受人，其转让价格已包含在房屋的总价款中，不再另行支付价款。

　　第二条甲方保证已如实陈述上述房屋权属状况和其他具体状况，保证该房屋没有设定担保、没有权属纠纷，保证该房屋不受他人合法追索。

　　第三条计价方式与价款

　　房屋总价为人民币大写____________元整，小写；房价款的支付方式、支付时间为：房屋价款乙方分期付给甲方：

　　第一期：在_____年___月__日，付人民币万元整，为定金；第二期：在_____年___月__日，付人民币万元整

　　第三期：在_____年___月__日付清尾款人民币元整。

　　第四条1、甲、乙双方定于_____年___月__日（付清尾款之日），甲方正式交付该房屋、房产证及土地使用证等有关证件。

　　2、双方定于房屋产权获证日期满五年的时候，甲方积极配合乙方向有关部门申请办理相关附属设施和相关权益的更名过户手续。登记时，如需要甲方出面处理的，甲方必须予以协助。如因甲方的延误，致影响过户登记，因而遭受的损失，由甲方负赔偿责任。

　　3、办理以上手续应当缴纳的税费等由乙方按国家规定承担。

　　第五条违约责任：

　　1、甲方如不按合同规定的日期交付房产证、土地使用证以及交付房屋，每逾期1天按房价的总额3‰计算违约金给与乙方。逾期超过3个月时，乙方有权解除本合同。解约时，甲方除将已收的房价款全部退还乙方外，并应赔偿所付房价款同额的赔偿金给乙方。

　　2、乙方全部或一部分不履行本合同约定的日期给付房价款时，其逾期部分，乙方应加付按日3‰计算的违约金给与甲方。逾期超过3个月时，甲方有权解除本合同。解约时，除了不退定金外，还将扣除房屋总价的20%。

　　第六条该房屋正式交付时，甲方应交清之前产生的物业管理、水、电、有线电视等相关杂费。

　　第七条本合同未尽事宜，甲、乙双方可另行订立补充条款或补充协议。补充条款或补充协议以及本契约的附件均为本契约不可分割的部分。

　　第八条本合同一式份。其中甲方留执份，乙方留执份。均具有相同的法律效力。

　　第九条本合同自甲乙双方签订之日起生效。

　　甲方（盖章）：__________________

　　乙方：_________________________

　　代表人（签字）：________________

　　身份证号码：____________________

　　_________年________月_______日

　　_________年________月_______日

购房合同书7

　　卖方：_______________(简称甲方) 身份证号码：_____________________

　　买方：_______________(简称乙方) 身份证号码：_____________________

　　根据《中华人民共和国经济合同法》、《中华人民共和国城市房地产管理法》及其他有关法律、法规之规定，甲、乙双方在*等、自愿、协商一致的基础上，就乙方向甲方购买房产签订本合同，以资共同信守执行。

　　第一条：内容约定

　　(1)乙方同意购买甲方拥有的座落在______市_____区________________________拥有的住宅房产，建筑面积为*方米。(详见土地房屋权证第_______________号)。

　　(2) 出售房屋的所有权证号：(见复印件附件一);

　　出售房屋的共有使用权证号： (见复印件附件二)。

　　(3) 该房屋占用范围内的土地使用权随该房屋一并转让。

　　(4)该房屋的相关权益随该房屋一并转让。

　　(5)出卖的房屋如存在产权纠纷，由甲方承担全部责任。

　　第二条：甲方保证已如实陈述上述房屋权属状况和其他具体状况，保证该房屋不受他人合法追索。

　　第三条：乙方在签订二手房购置合同签订时付给甲方定金(人民币)(大写) 元，(小写) 元。

　　第四条：上述房产的交易总价为：人民币________元整(大写：_____拾____万____仟____佰____拾____元整)。本合同签定之日，乙方向甲方支付人民币__________元整(大写：_____万____仟____佰____拾____元整)，作为购房定金。

　　第五条：付款时间与办法：

　　1、甲乙双方同意以一次性付款方式付款。甲、乙方定于 日内向有关部门申请办理相关附属设施和相关权益的更名手续。

　　2、经双方协商，该房屋交易发生的过户登记费、契税、印花税及其他税费按有关法律规定，由乙方承担。甲方有责任与义务负责协助配合乙方办理产权过户登记手续。

　　3、甲、乙双方约定在收到XX市XX区房地产交易中心出具的房屋产权交割回执单的三天内将房款一次付清给甲方。

　　第六条：交付与支付

　　1、 甲方在正式交付房屋前 七 天内腾空该房屋，并在三 天内一次性结清本套房屋，物业管理、水、电、有线电视、通讯等费用，并保证上述房屋不存在任何费用及滞纳金与违约金的前提下，将。保证上述房屋的结构、室内的装修、洁具、厨柜等物品的完好性与正常使用功能。

　　2、甲方承诺在收到乙方全额房款当日内将交易的房产全部交付给乙方使用，并将全部门锁钥匙、电费、自来水费、有线电视等交费证件。

　　第七条： 违约责任

　　1、甲、乙双方合同签定后，若甲方中途违约，应及时电话通知乙方，并自违约之日起应以乙方所付定金的双倍返还给乙方。若乙方交房中途违约，应及时电话通知甲方，乙方的已付购房定金归甲方所有。

　　2、如因甲方原因不能办理房产过户手续，甲方承诺乙方已交付的一次性房款按商业银行同期同类贷款双倍利率计付。

　　第八条：本合同主体

　　1、甲方是___________ 共_____人，委托代理人_____ ___即甲方代表人。

　　2、乙方是___________ _ 。

　　第九条 本合同一式四份。经双方确认并签章后生效，甲乙双方各一份，甲方委托代理人一份，

　　XX市XX区房地产交易中心一份。

　　第十条 本合同发生争议的解决方式：在履约过程中发生的争议，双方可通过协商、诉讼方式解决。

　　第十一条 本合同未尽事宜，甲乙双方可另行约定，其补充约定经双方签章与本合同同具法律效力。

　　第十二条 双方约定的其他事项：

　　... ...

　　出卖方(甲方)：______________ ___ 购买方(乙方)：_____________ ______

　　身份证号码：__________________ 身份证号码：__________________ _

　　地址：__________________ _ 地址：___________________ _

　　电话：___________________ 电话：___________________ _

　　代理人(甲方)：_________________ 代理人(乙方)：__________________ _ _

　　身份证号码：___________________ 身份证号码：____________________ _ _

　　日 期：_______年____月____日日 期：_______年____月____日

　　见 证 方：_____________________

　　地址：_____________________

　　电话：_____________________

　　日期：_______年____月____日日 期：_______年____月____日

　　第一：签订合同前必须认真核实房主的身份，防止假房主骗卖或者一房多卖的情况出现

　　房产也是骗子的重要目标，*年来假房主骗卖或者一房多卖的情况也经常出现，往往购房者付了定金和首付款正准备过户时才发现自己上当了，去找人去又无法找到当初签约的那个人了。因此，二手房购置必须确保签约主体是合法房主，有权进行房屋的买卖。

　　第二：合同上明确标明房屋基本情况和付款时间

　　对买主来说，合同中必须注明房屋基本信息，包括地址，门牌号，面积和户型。这些信息须按产权证上注明的为准。尤其是建筑面积，一定要看清，卖方容易记不清，尤其在现在来说，房价是按每*米多少钱来计算的，所以如果房价不变的基础上面积的多少就变得尤为重要。包括在售房屋提供的房屋产权证是否属真实;房产面积多大;该房产用途是办公还是居住，或是其他，这些都需注明。对卖方来说，最重要的是标明付款时间，尤其是付款方式，必要在合同中注明。不能模糊的口头约定。

　　第三：合同必须明确各种费用的交接时间和方式

　　二手房因为是处于使用中的，所以有各种各样的费用，比如说水电，煤气，还有物业，暖气，有线电视等，这些费用有些是预付费的，有些是年终结算的，这些费用如何交接，什么时候交接都必须有个明确的规定，省得购房后才发现问题而产生一些不必要的纠纷。

　　第四：写明违约责任和合理利用补充条款

　　房屋买卖手续办理和房屋过户期间因为各种原因双方都存在违约的变数，不少人购房时基本就只注意房款，过户等问题，而忽略了违约的可能性，因此购房合同必须要写清楚各种违约的负责主体，违约的赔偿具体数目等，这样才能有效约束违约行为。所以必须在正规的中介公司签署正式的购房合同，合同中对违约情况有所陈述。另外在履行合同的过程中，可能还有一些问题一时无法确定，这些可以在后来确定时增加附加条款，写清楚具体情况以及双方约定，这样可以避免后期的一些麻烦。

　　第五：购房者要对即将进行交易的房产进行必要的了解

　　该房产有没有被司法机关和行政机关依法裁定、决定查封或以其他形式限制房地产权利;该房产是否已设定抵押。根据《中华人民共和国担保法》的规定：抵押期间，抵押人转让已办理登记的抵押物的，应当通知抵押权人并告知受让人转让物已经抵押的情况;抵押人未通知抵押权人或者未告知受让人的，转让行为无效。在这里，如果该房产已设定抵押，那么抵押方即为售房者，抵押权人就是售房者将该房产抵押的第三方即某人、某公司或某银行;受让人就是购房者。这个规定的意思也就是售房者已将该房产抵押给第三方，在转让该房产时，并未通知第三方或未告知购房者此房已设定抵押，那么转让行为无效。只有在抵押登记注销或抵押权人同意的情况下，此房产方可进行买卖。

　　第六：购买二手房时，需要准备的证明材料

　　购置房地产，购房者可能是一人，也可能是数人。无论哪种情况，都需要购房者准备好如下材料：1、身份证原件或护照原件及复印件;2、未成年人的户口簿或出生证明;3、有委托代理人，须提供经公证的委托书及代理人身份证。购房者如是境外人士，所提供的'公证材料是外文的需到翻译公司翻译。境外人士提供的有些材料如委托书、同意书等必须经下列境内、外机构公证、认证后方为有效。

　　第七：购买二手房，房子的现状须在合同上加以注明

　　房屋应是现状销售，以看房的情况为准，合同上必须写清该房屋的装修及配套设施有哪些，包括水电、煤气、暖气、有线电视等基本设施。大多数购房者都是在房屋使用中的时候去看的房，在这过程中误以为自己看到的就是房子的现状，包括屋内的家电家具，合同中双方必须约定好是否留存家具家电，必须有所注明。以免引起纠纷。

　　甲方(出卖人)： 身份证件号码：

　　乙方(买受人)： 身份证件号码：

　　甲乙双方经过有好协商，就房屋买卖一事，在*等、自愿、诚实信用的前提下，达成如下协议：

　　第一条 甲方自愿将其房屋出售给乙方，乙方也已充分了解该房屋具体状况，并自愿买受该房屋。该房屋具体状况如下：

　　(一)座落于 ，建筑面积为 *方米;套内建筑面积_______ ___*方米，公共部位与公用房屋分摊建筑面积______ ______*方米;

　　(二)出售房屋的所有权证证号为 ;

　　(三)房屋*面图及其四至见房产证;

　　该房屋占用范围内的土地使用权随该房屋一并转让。

　　该房屋的相关权益随该房屋一并转让。

　　出卖人还应当将附属于该房屋的阳台、走道、楼梯、电梯、楼顶、装修、卫生间、院坝、其他设施、设备，转让给买受人，其转让价格已包含在上述房屋的价款中，不再另行支付价款。

　　第二条 甲方保证已如实陈述上述房屋权属状况和其他具体状况，保证该房屋没有设定担保、没有权属纠纷，保证该房屋不受他人合法追索。

　　第三条计价方式与价款

　　按建筑面积计算价款，房屋单价为人民币每*方米____________元，总金额人民币 元整;房价款的支付方式、支付时间为：

　　乙方在 年 月 日前付给甲方定金(人民币)，(大写) 元，(小写) 元。该定金条款的约定，受《中华人民共和国合同法》条款的调整。

　　上述定金在乙方最后一次付款时充抵房款。

　　第四条房屋价款乙方分三期付给甲方：

　　第一期：在年月日，付人民币万元;

　　第二期：在房屋产权证、土地使用权证过户手续办理完毕之日付款万元。 ;

　　第三期：在交付房屋之日，付清尾款人民币万元。

　　每期付款，甲方收到后出具收据。

　　第五条

　　1、甲、乙双方定于 年月日正式交付该房屋;甲方应在正式交付房屋前腾空该房屋。

　　2、双方定于 前向有关部门申请办理相关附属设施和相关权益的更名手续。

　　3、甲方应在 前将其落户于该房屋的户籍关系迁出。

　　4、甲方未按规定履行以上义务的，则按下列约定承担违约责任：

　　第六条 甲、乙双方确认，虽然房屋所有权证未作记载，但依

　　法对该房屋享有共有权的权利人均已书面同意将该房屋出售给乙方。

　　第七条 甲、乙双方同意，双方应于本合同生效之日起日内到房地产主管部门办理过户手续。

　　在办理房屋产权及土地使用权移转过户登记时，甲方应出具申请房屋产权移转给乙方的书面报告及主管部门要求的其它文件。如需要甲方出面处理的，不论何时，甲方应予协助。如因甲方的延误，致影响过户登记，因而遭受的损失，由甲方负赔偿责任。如甲方原因而不能办理过户登记，乙方有权解除合同，解约时，甲方除返还全部房价款外，并按本合同第八条承担违约责任。并在乙方领取《房屋所有权证》后，按有关规定向土地管理部门申请办理该房屋土地使用权变更手续。

　　该房屋土地使用权的变更手续按下列约定办理：

　　该房屋土地使用权为出让取得，其土地使用权证证载权利和相关出让合同的权利、义务一并转让给乙方。

　　该房屋土地使用权为划拨取得，根据有关规定，其转让需交纳土地出让金或土地收益金;双方约定，该费用由 甲方承担乙方承担 。

　　除本条第二款已有约定外，办理以上手续应当缴纳的税费，由甲、乙双方按国家规定各自承担 。

　　第八条 甲方如不按合同规定的日期办理房产过户以及交付房屋，每逾期1天按房价的总额3‰计算违约金给与乙方。逾期

　　超过3个月时，乙方有权解除本合同。解约时，甲方除将已收的房价款全部退还乙方外，并应赔偿所付房价款同额的赔偿金给乙方。

　　第九条、乙方全部或一部分不履行本合同约定的日期给付房价款时，其逾期部分，乙方应加付按日3‰计算的违约金给与甲方。逾期超过3个月时，甲方有权解除本合同。

　　第十条 甲、乙双方向房屋权属登记机关申请所有权转移登记，登记机关准予登记的，则双方提出申请的时间为该房屋所有权按的转移时间。

　　第十一条 该房屋毁损、灭失的风险自房屋正式交付之日起转移给乙方。

　　第十二条 该房屋正式交付时，物业管理、水、电、燃气、有线电视、通讯等相关杂费，按下列约定处理：

　　第十三条 本合同未尽事宜，甲、乙双方可另行订立补充条款或补充协议。补充条款或补充协议以及本契约的附件均为本契约不可分割的部分。

　　第十四条 甲、乙双方在履行本合同中若发生争议，应协商解决。协商不成的，由房屋所在地人民法院起诉管辖。

　　第十五条 本合同一式份。其中甲方留执 份，乙方留执 份，为申请房屋所有权转移登记提交房屋权属登记机关一份。均具有相同的法律效力。

　　第十六条 本合同自甲乙双方签订之日自之日起生效。 甲方(签章)： 乙方(签章)：

　　地 址： 地 址：

　　现住址： 现住址：

　　联系电话： 联系电话：

　　签约日期： 签约日期：

购房合同书8

　　出卖人（以下略称甲方）：

　　买受人（以下略称乙方）：

　　依照《 民法典 》，遵循*等、自愿、公*和诚实信用的原则，甲、乙双方就门面买卖事项经过友好协商，一致同意订立合同条款如下，以资共同遵守。

　　一、甲方愿将其拥有完全产权的位于 （ 房屋所有权 证编号： ，建筑面积 *方米）以人民币玖拾陆万元整（ 元）的`价款出售给乙方。

　　二、本合同签定前，该房屋如有应缴纳的一切税费，概由甲方负担。甲方所售房屋应保证为本人合法财产且手续齐全、证件真实，并有责任协助乙方到有关部门办妥一切过户手续，其中过户一切费用由乙方承担，甲方概不承担。

　　三、甲方收齐乙方所付 购房 款同时，应将与此协议有关房屋一切有效证件原件交付乙方。

　　四、乙方于签订合同之时即支付玖拾伍万元整，甲方应出具 收条 ，第一次房款支付后房屋租金归乙方所有，剩余房款待过户手续办完后一次性付清，过户手续乙方需在合同签订之日起半月内办完。

　　五、甲方现将门面租赁其他方，甲方与其他方 租赁合同 作为此合同附件，合同内容及相关条款同时转交给乙方，租赁合同及房屋产权办理过户。乙方款项付清后乙方即行使业**利。

　　六、甲方交于乙方为 房产开发公司购买的现有房屋标准。不得故意损坏房屋内任何事物。

　　七、此协议一式四份，甲乙双方各执两份。

　　八、合同签订生效后，到xx公司物业公*备案。

　　九、出卖的房屋如存在产权纠纷，由甲方承担全部责任。

　　十、本合同经双方签章并对双方都具有约束力，应严格履行。如有违约，违约方愿承担 违约责任 ，并赔偿损失，支付违约费用。 十

　　一、本合同自双方签字或盖章之日起生效。本合同未尽事宜双方可以签定补充协议，补充协议与本合同具有同等法律效力。 十

　　二、本合同在履行过程中发生的争议，由双方当事人协商解决；协商不成的依法向人民法院起诉。

　　甲方： 身份证 号码：

　　乙方： 身份证号码：

　　________年____月____日

购房合同书9

　　甲方：

　　身份证号：

　　联系地址：

　　联系电话：

　　乙方：

　　身份证号：

　　联系地址：

　　联系电话：

　　甲乙 方拟合资向 购买商品房（以下简称“房产”），现甲乙丙方就合资购买上述房产事宜达成协议，以资双方共同遵守，具体内容以下：

　　一、房产情况

　　由 开发，位于 ，合同约定面积 *方米，单价为 元/*方米，总价为人民币 元。

　　二、出资比例

　　甲乙双方按购房总价联合出资购买该房产，出资比例各占二分之一。

　　三、为公道应对当前国家房地产金融政策，甲乙双方约定由甲方/或乙方

　　为代表与房产出卖人签订商品房买卖合同、前期物业合同等合同、协议

　　一、出资比例

　　双方联合出资购买房产，出资比例各为50%。双方按出资比例享有房产的所有权益，并承当因购买该房产及今后与该房产有关的所有购房款、税费等一切支出。

　　二、房款、税费支付

　　甲乙双方均应及时履行与房产转让方签订的购房协议，和因受让房产产生的一切税费等支付，并承当相应的责任。

　　1、为了受让房产能够及时有序地进行，甲乙双方推选甲方为事务执行人，代表甲乙双方履行受让房产进程中的一切事务，包括但不限于支付购房款、税费及其他活动用度支出，办理交房手续，办理产权证书过户手续等。

　　2、按有关行政主管部分及房产转让方要求，需乙方亲身办理的，乙方应予执行。

　　3、购房款、税费等付款到期前，乙方应将其应承当的部份款项交由甲方对外支付。否则，付款到期后，为确保受让房产顺利进行，甲方可自己出资垫付或对外借款垫付，因此产生的借款本金、利息和甲方向乙方追偿的全部用度由乙方负责并承当。

　　三、房地产权属证书的保管

　　受让后的房地产权属证书暂时由甲方保管。若当地房地产主管部分按房产共有人人数办理房地产权属证书的，双方保管各自的证书。

　　四、受让后房产的管理和使用

　　受让后房产的管理和使用由双方友好协商处理。但房产需要对外出售、出租、出借、典当等时，甲乙双方中任何一方在同等条件下均有优先权。

　　五、违约责任

　　甲乙双方中任何一方违约的，应赔偿守约方的经济损失。经济损失包括但不限于追究违约方违约责任而产生的律师费等。

　　六、文书投递

　　本协议确定的联系地址为各类通知、文书投递的地址，如有变动应及时通知对方当事人和登记机构，否则造成相干通知文书没法投递的，将视同已投递，由此产生的法律责任由当事人自行承当。

　　七、本协议未尽事宜，双方可另行协商订立补充协议。与该房产有关事宜双方未约定如何处理的，依照我国《物权法》、《房地产管理法》等法律、法规规定处理。

　　八、本协议一式二份，甲乙双方各执一份。本协议自甲乙双方签字之日起生效。

　　甲方： 乙方：

　　签订日期： 年 月 日

　　签订地点：

购房合同书10

　　合同双方当事人：___________

　　出卖人：___________

　　法定代表人：___________

　　买受人：___________

　　根据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国城市房地产管理法》及其他有关法律、法规之规定，买受人和出卖人在*等、自愿、协商一致的基础上就购房合同书样本达成如下协议：

　　第一条项目建设依据

　　出卖人以___________方式取得位于___________、编号为___________的地块的土地使用权。土地使用权出让合同号、土地使用权划拨批准文件号、划拨土地使用权转让批准文件号为______________________。

　　该地块土地面积为___________，规划用途为___________，土地使用年限自______年_____月_____日至______年_____月______日。

　　出卖人经批准，在上述地块上建设商品房，现定名、暂定名___________。建设工程规划许可证号为___________，施工许可证号为___________。

　　第二条商品房销售依据

　　买受人购买的商品房为现房、预售商品房。预售商品房批准机关为___________，商品房预售许可证号为___________。

　　第三条买受人所购商品房的基本情况

　　买受人购买的商品房（以下简称该商品房，其房屋*面图见本合同附件一，房号以附件一上表示为准）为本合同第一条规定的项目中的：

　　第___________幢、座___________单元、层___________号房。该商品房的用途为___________，属___________结构，层高为___________，建筑层数地上___________层，地下___________层。

　　该商品房阳台是封闭式、非封闭式。

　　该商品房合同约定、产权登记建筑面积共___________*方米，其中，套内建筑面积___________*方米，公共部位与公用房屋分摊建筑面积___________*方米（有关公共部位与公用房屋分摊建筑面积构成说明见附件二）。

　　第四条计价方式与价款

　　出卖人与买受人约定按下述第___________种方式计算该商品房价款：

　　1、按建筑面积计算，该商品房单价为（___________币）每*方米______元，总金额（___________币）_____千_____百_____拾_____万_____千_____百_____拾_____元整。

　　2、按套内建筑面积计算，该商品房单价为（___________币）每*方米__________元，总金额（__________币）_____千_____百_____拾_____万_____千_____百_____拾_____元整。

　　3、按套（单元）计算，该商品房总价款为（__________币）_____千_____百_____拾_____万_____千_____百____拾______元整。

　　第五条面积确认及面积差异处理

　　根据当事人选择的计价方式，本条规定以建筑面积、套内建筑面积（本条款中均简称面积）为依据进行面积确认及面积差异处理。

　　当事人选择按套计价的，不适用本条约定。

　　合同约定面积与产权登记面积有差异的，以产权登记面积为准。

　　商品房交付后，产权登记面积与合同约定面积发生差异，双方同意按第_____种方式进行处理：

　　1、双方自行约定：

　　2、双方同意按以下原则处理：

　　（1）面积误差比绝对值在3%以内（含3%）的，据实结算房价款；

　　（2）面积误差比绝对值超出3%时，买受人有权退房。

　　买受人退房的，出卖人在买受人提出退房之日起30天内将买受人已付款退还给买受人，并按__________利率付给利息。

　　买受人不退房的，产权登记面积大于合同约定面积时，面积误差比在3%以内（含3%）部分的房价款由买受人补足；超出3%部分的房价款由出卖人承担，产权归买受人。产权登记面积小于合同约定面积时，面积误差比绝对值在3%以内（含3%）部分的房价款由出卖人返还买受人；绝对值超出3%部分的房价款由出卖人双倍返还买受人。

　　产权登记面积-合同约定面积

　　面积误差比=___________×100%

　　合同约定面积

　　因设计变更造成面积差异，双方不解除合同的，应当签署补充协议。

　　第六条付款方式及期限

　　买受人按下列第__________种方式按期付款：

　　1、一次性付款_______________________________________。

　　2、分期付款__________________________________________。

　　3、其他方式_________________________________________。

　　第七条买受人逾期付款的违约责任。

　　买受人如未按本合同规定的时间付款，按下列第__________种方式处理：

　　1、按逾期时间，分别处理（不作累加）

　　（1）逾期在_____日之内，自本合同规定的应付款期限之第二天起至实际全额支付应付款之日止，买受人按日向出卖人支付逾期应付款万分之_____的违约金，合同继续履行；

　　（2）逾期超过_____日后，出卖人有权解除合同。出卖人解除合同的，买受人按累计应付款的_____%向出卖人支付违约金。买受人愿意继续履行合同的，经出卖人同意，合同继续履行，自本合同规定的应付款期限之第二天起至实际全额支付应付款之日止，买受人按日向出卖人支付逾期应付款万分之_____（该比率应不小于第（1）项中的比率）的违约金。

　　本条中的逾期应付款指依照本合同第六条规定的到期应付款与该期实际已付款的差额；采取分期付款的，按相应的分期应付款与该期的实际已付款的差额确定。

　　第八条交付期限

　　出卖人应当在_____年_____月_____日前，依照国家和地方人民**的有关规定，将具备下列第_____种条件，并符合本合同约定的商品房交付买受人使用：

　　1、该商品房经验收合格。

　　2、该商品房经综合验收合格。

　　3、该商品房经分期综合验收合格。

　　4、该商品房取得商品住宅交付使用批准文件。

　　但如遇下列特殊原因，除双方协商同意解除合同或变更合同外，出卖人可据实予以延期：

　　1、遭遇不可抗力，且出卖人在发生之日起_____日内告知买受人的；

　　第九条出卖人逾期交房的违约责任

　　除本合同第八条规定的特殊情况外，出卖人如未按本合同规定的期限将该商品房交付买受人使用，按下列第______种方式处理：

　　1、按逾期时间，分别处理（不作累加）

　　（1）逾期不超过_____日，自本合同第八条规定的最后交付期限的第二天起至实际交付之日止，出卖人按日向买受人支付已交付房价款万分之_____的违约金，合同继续履行；

　　（2）逾期超过_____日后，买受人有权解除合同。买受人解除合同的，出卖人应当自买受人解除合同通知到达之日起____天内退还全部已付款，并按买受人累计已付款的_____%向买受人支付违约金。买受人要求继续履行合同的，合同继续履行，自本合同第八条规定的最后交付期限的第二天起至实际交付之日止，出卖人按日向买受人支付已交付房价款万分之______（该比率应不小于第（1）项中的比率）的违约金。

　　第十条规划、设计变更的约定

　　经规划部门批准的规划变更、设计单位同意的设计变更导致下列影响到买受人所购商品房质量或使用功能的，出卖人应当在有关部门批准同意之日起10日内，书面通知买受人：

　　（1）该商品房结构形式、户型、空间尺寸、朝向；

　　买受人有权在通知到达之日起15日内做出是否退房的书面答复。买受人在通知到达之日起15日内未作书面答复的，视同接受变更。出卖人未在规定时限内通知买受人的，买受人有权退房。

　　买受人退房的，出卖人须在买受人提出退房要求之日起_____天内将买受人已付款退还给买受人，并按__________利率付给利息。买受人不退房的，应当与出卖人另行签订补充协议。

　　第十一条交接

　　商品房达到交付使用条件后，出卖人应当书面通知买受人办理交付手续。双方进行验收交接时，出卖人应当出示本合同第八条规定的证明文件，并签署房屋交接单。所购商品房为住宅的，出卖人还需提供《住宅质量保证书》和《住宅使用说明书》。出卖人不出示证明文件或出示证明文件不齐全，买受人有权拒绝交接，由此产生的延期交房责任由出卖人承担。

　　由于买受人原因，未能按期交付的，双方同意按以下方式处理：_____。

　　第十二条

　　出卖人保证销售的商品房没有产权纠纷和债权债务纠纷。因出卖人原因，造成该商品房不能办理产权登记或发生债权债务纠纷的，由出卖人承担全部责任。

　　第十三条

　　出卖人关于装饰、设备标准承诺的违约责任。

　　出卖人交付使用的商品房的装饰、设备标准应符合双方约定（附件三）的标准。达不到约定标准的，买受人有权要求出卖人按照下述第______种方式处理：

　　1、出卖人赔偿双倍的装饰、设备差价。

　　2、________________________________________________。

　　3、________________________________________________。

　　第十四条

　　出卖人关于基础设施、公共配套建筑正常运行的承诺。

　　出卖人承诺与该商品房正常使用直接关联的下列基础设施、公共配套建筑按以下日期达到使用条件：

　　1、_________________________________________________；

　　2、________________________________________________；

　　如果在规定日期内未达到使用条件，双方同意按以下方式处理：

　　1、_______________________________________________；

　　2、_______________________________________________；

　　3、_______________________________________________。

　　第十五条

　　关于产权登记的约定。

　　出卖人应当在商品房交付使用后______日内，将办理权属登记需由出卖人提供的资料报产权登记机关备案。如因出卖人的责任，买受人不能在规定期限内取得房地产权属证书的，双方同意按下列第______项处理：

　　1、买受人退房，出卖人在买受人提出退房要求之日起______日内将买受人已付房价款退还给买受人，并按已付房价款的______%赔偿买受人损失。

　　2、买受人不退房，出卖人按已付房价款的______%向买受人支付违约金。

　　第十六条

　　保修责任。

　　买受人购买的商品房为商品住宅的，《住宅质量保证书》作为本合同的附件。出卖人自商品住宅交付使用之日起，按照《住宅质量保证书》承诺的内容承担相应的保修责任。买受人购买的商品房为非商品住宅的，双方应当以合同附件的形式详细约定保修范围、保修期限和保修责任等内容。

　　在商品房保修范围和保修期限内发生质量问题，出卖人应当履行保修义务。因不可抗力或者非出卖人原因造成的损坏，出卖人不承担责任，但可协助维修，维修费用由购买人承担。

　　第十七条

　　双方可以就下列事项约定：

　　1、该商品房所在楼宇的屋面使用权_________________________；

　　2、该商品房所在楼宇的外墙面使用权______________________；

　　3、该商品房所在楼宇的命名权___________________________；

　　4、该商品房所在小区的命名权_________________________；

　　第十八条

　　买受人的房屋仅作__________________使用，买受人使用期间不得擅自改变该商品房的建筑主体结构、承重结构和用途。除本合同及其附件另有规定者外，买受人在使用期间有权与其他权利人共同享用与该商品房有关联的公共部位和设施，并按占地和公共部位与公用房屋分摊面积承担义务。出卖人不得擅自改变与该商品房有关联的公共部位和设施的使用性质。

　　第十九条

　　本合同在履行过程中发生的争议，由双方当事人协商解决；协商不成的，按下述第______种方式解决：

　　1、提交____________仲裁委员会仲裁。

　　2、依法向人民法院起诉。

　　第二十条

　　本合同未尽事项，可由双方约定后签订补充协议（附件四）。

　　第二十一条

　　合同附件与本合同具有同等法律效力。本合同及其附件内，空格部分填写的文字与印刷文字具有同等效力。

　　第二十二条

　　本合同连同附件共______页，一式______份，具有同等法律效力，合同持有情况如下：

　　出卖人______份，买受人______份，______份，____________份。

　　第二十三条

　　本合同自双方签订之日起生效。

　　第二十四条

　　商品房预售的，自本合同生效之日起30天内，由出卖人向__________________申请登记备案。

　　出卖人（签章）：

　　法定代表人：

　　______年______月______日

　　买受人（签章）：

　　______年______月______日

　　

购房合同书11

　　卖方：_______________（简称甲方）

　　身份证号码：_____________________

　　地址：__________________________________________________________

　　买方：_______________（简称乙方）

　　身份证号码：_____________________

　　地址：__________________________________________________________

　　根据《中华人民共和国经济合同法》、《中华人民共和国城市房地产管理法》及其他有关法律、法规之规定，甲、乙双方在*等、自愿、协商一致的基础上，就乙方向甲方购买房地产签订本合同，以资共同信守执行。

　　第一条合同标的：

　　乙方同意购买甲方拥有的座落在______省______市______区________________________拥有的房地产（住宅），该房地产建筑面积为______*方米。

　　第二条上述标的房地产的交易价格为：

　　单价：人民币________元/*方米，总价：人民币___________元整（大写：____佰____拾____万____仟____佰____拾____元整）

　　第三条付款时间与办法：

　　（一）甲乙双方同意以一次性付款方式付款，本合同签定之日，乙方向甲方支付人民币__________元整，作为购房定金。并约定在本合同签订之日起______日内支付首付款（含定金）人民币____拾____万____仟____佰____拾____元整给甲方，剩余房款人民币____________元整于产权交割完毕当日付给甲方。

　　（二）甲方应于拿到房产证之日起____天内和乙方办理房屋产权过户手续，并应在产权过户手续办完当日将_________等费用结清。

　　（三）税费分担甲乙双方应遵守国家房地产政策、法规，并按规定缴纳办理房地产过户手续所需缴纳的税费。经双方协商，一切交易税费由_______方承担。

　　第四条交房：

　　第五条违约责任：

　　甲、乙双方合同签定后，若乙方中途违约二手房居间合同范本，应书面通知甲方，甲方应在____日内将乙方的已付款（不记利息）返还给乙方，但购房定金归甲方所有。若甲方中途违约二手房买卖协议范本，应书面通知乙方，并自违约之日起____日内应以乙方所付定金的双倍及已付款返还给乙方。

　　第六条本合同主体：

　　1、甲方是____________共______人。

　　2、乙方是____________共______人。

　　第七条本合同一式两份，甲乙双方各一份。

　　第八条本合同发生争议的解决方式：

　　在履约过程中发生的争议，双方可通过协商、诉讼方式解决。

　　第九条本合同未尽事宜，甲乙双方可另行约定，其补充约定经双方签章与本合同同具法律效力。

　　第十条本房屋产权过户只能是甲方和乙方之间过户，否则乙方将另加______万元的费用给甲方，即总房款为______万元。

　　第十一条双方约定的其他事项：

　　___________________________________________________

　　__________________________________________________________________________________________________________________

　　出卖方（甲方）_________________（手印）

　　身份证号码：__________________

　　地址：___________________

　　邮编：___________________

　　电话：___________________

　　购买方（乙方）__________________（手印）

　　身份证号码：__________________

　　地址：___________________

　　邮编：___________________

　　电话：___________________

　　鉴证日期：_______年____月____日

　　鉴证日期：_______年____月____日

购房合同书12

　　甲方：______

　　乙方：____

　　住所：______________

　　住所：______________

　　邮编：______________

　　邮编：______________

　　法定代表人：________

　　证件名称：__________

　　联系电话：__________

　　证号：______________

　　委托代理机构：______

　　联系电话：__________

　　住所：______________

　　邮编：_____________

　　法定代表人：________

　　联系电话：__________

　　甲、乙双方遵循自愿、公*和诚实信用的原则、经协商一致，就乙方向甲方预订《________________》商品房事宜，订立本合同。

　　第一条乙方预订____________________《____________》____________幢____________层____________室。甲方已领取该房屋房地产权证，并经_____________测绘机构实测，该房屋建筑面积为_______*方米。该房屋定于_______年_______月_______日交付。

　　第二条乙方预订的该房屋每*方米建筑面积买卖单价为人民币______________________________元，乙方预订的该房屋总房价为人民币______________________________元，乙方采取________________方式。

　　第三条乙方同意签订本合同时，支付定金人民币__________________元，作为甲、乙方双方当事人订立商品房出售合同的担保，签订商品房出售合同后，乙方支付的定金转为房价款。

　　第四条甲、乙双方商定，预订期为________天，乙方于______年______月______日前到_______________________________与甲方签订《上海市商品房出售合同》。

　　第五条甲方同意将发布或提供的广告、售楼书、样品所标明的房屋*面布局、结构、建筑质量、装饰标准及附属设施、配套设施等状况作为商品房出售合同的附件。

　　第六条在本合同的第四条约定的预订期限内，除本合同第七条、第八条约定的情形外，甲方拒绝签订商品房出售合同的，双倍返还已收取的定金;乙方拒绝签订商品房出售合同的，无权要求甲方返还已收取的定金。

　　第七条有下列情况之一，乙方拒绝签订商品房出售合同的，甲方应全额返还乙方已支付的定金。

　　1.甲乙双方在签订商品房出售合同时，因面积误差处理、房屋交付、房屋质量、违约责任、争议解决方式等条款，存在分歧，不能协商一致;

　　2.甲乙双方签订本合同后、签订商品房出售合同前，由司法机关、行政机关依法限制该房屋房地产权利的。

　　第八条有下列情况之一，乙方拒绝签订商品房出售合同的，甲方应双倍返还乙方已支付的定金：

　　1.甲方未遵守本合同第二条、第五条约定的;

　　2.甲方未告知乙方在签订本合同前该房屋已存在的抵押、预租、查封等事实的。

　　第九条本协议一式__份，甲乙双方各持__份，______、______各执一份。

　　甲方：_________

　　乙方：_________

　　_________年____月____日

购房合同书13

　　本合同双方当事人

　　出卖方： 【身份证号码】　　居住地址：　　

　　买受方： 【身份证号码】　　居住地址：　　

　　根据《中华人民共和国民法典》及其他有关法律、法规的规定，出卖人和买受人在*等、自愿、公*、协商一致的基础上就买卖房屋一事如下协议：　　

　　第一条 房屋基本情况　　

　　（一）出卖人将其所有的位于 的房屋自愿转让给乙方。

　　（二）该房屋【共用】【自用】土地使用权面积为*方米，土地使用权用权类型为 ，房屋建筑面积为 *方米，其中【套内】【整层内】的建筑面积为 *方米，公共部位与公用房屋分摊建筑面积为*方米（以上面积均以甲方与 房地产公司签订的编号为 的商　　品房买卖合同约定的面积为准）。

　　（三）转让房屋包含房屋内的固定装修、家具电器（包括厨房的橱柜、抽油烟机，卫生间的固定设施、热水器，客厅的灯具、窗帘，卧室的窗帘等）以及其他附属设施。

　　第二条 房屋权属情况　　

　　（一）出卖人于________年____月____日与该房屋开发建设单位　　________________签订了《市商品房预售合同》（合同编号:__________），　　开发建设单位已于________年____月____日前交付该房屋。出卖人应告知买受人其与开发建设单位约定的付款方式，确认房款已付清，并将相关票据交予买受方。

　　（二）出卖人保证欲出售的房屋没有权利瑕疵，不具有下列任何一种情形：　　

　　1、无合法证件的房屋（包括违法建设的房屋）；　　

　　2、有权利瑕疵的房屋；　　

　　3、有产权争议的房屋；　　

　　4、经批准用或划拨的建设用地范围内的房屋；　　

　　5、经人民法院裁定限制产权转移或经市人民**批准代管房屋。

　　第三条 成交价格、付款方式　　

　　（一）经双方协商一致，同意该房屋成交价款（包含更名费）为：人民币 元（小写），（大写）。

　　（二）买受方已于________年____月____日向甲方交付定金人民币 元　　（小写），（大写）。

　　（三）出卖人同意在________年____月____日前将房屋更名给买受方。买受方将　　于房屋更名之日以现金形式支付

　　第二期房款人民币元（小写），（大写），做为出卖人更名使用，买受人不承担出卖人更名所花销的一切费用，此次支付

　　第二期房款连同定金将在总成交价款中扣除。

　　（四）出卖人将房屋更名买受人后，买受方将于房屋更名之日支付

　　第三期房款人民币元（小写），（大写）　　

　　（五）出卖人将房屋更名买受人后，需在十个工作日内将房屋交付买受人，买受人查看房屋无误后，支付

　　第四期房款人民币 元（小写）， （大写）。

　　（六）房款支付方式为现金支付或银行转账汇款。

　　第四条 房屋相关费用　　在房屋交付日以前发生的【物业管理费】【供暖】【水】【电】【燃气】　　【有线电视】【电信】【】等费用由出卖人承担，交付日以后（含当日）发生的费用由买受人承担。出卖人缴纳的该房屋专项维修资金（公共维修基金）的账面余额，出卖人同意转移至买受人名下。

　　第五条 房屋的交付　　出卖人同意在________年____月____日前将房屋交付给买受方。该房屋交付时，出卖人应该将该房屋钥匙交付与买受人，并保证房屋达到入住条件。出卖人应兑现

　　第一条

　　第三款的条件，不得让买受人蒙受损失。

　　第六条 违约责任　　

　　（一）逾期交房责任　　出卖人未按照

　　第五条约定的期限和条件将该房屋交付买受人的，按照下列方式处理：　　

　　(1)逾期在____日之内，自本合同期限届满之次日起至实际交付之日止，出卖人按日计算向买受人支付500元日的违约金，并于该房屋实际交付之日向买受人支付违约金，合同继续履行；　　

　　(2)逾期超过____日（该日期应当与第（1）项中的日期相同）后，买受人有权解除本合同，买受人解除本合同的，出卖人应当自合同解除通知送达之日起____日内退还全部已付房款，并按照本合同约定的房屋全部购房款的5 %向买受人支付违约金。

　　（二）逾期付款责任　　乙方未按本合同规定的付款方式付款，每逾期____日，按照逾期金额的2‰支付违约金，逾期达一个月以上的，即视为乙方不履行本合同，甲方有权解除合同，届时将由乙方向甲方支付购房款5%违约金。

　　（三） 如出卖人违反本合同

　　第二条

　　第二款的约定，其出售的房屋存在权利瑕疵，使买受人对所购买房屋不能享有完全的所有权，由出卖方承担违约责任，出卖人向买受人退还全部已付房款，并按照本合同约定的房屋全部购房款的

　　（四）出卖人在交钥匙时，买受人对房屋及房屋内的固定装修、家具电器（包括厨房的橱柜、抽油烟机，卫生间的固定设施、热水器，客厅的灯具、窗帘，卧室的窗帘等）以及其他附属设施进行查验，房屋及房屋内的固定装修、家具电器、附属设施不能有损坏、划痕、污浊等影响买受人使用的缺陷。如有违反本条款，买受人有权扣除

　　第三次房款支付，视为出卖人违约。

　　第七条 税、费相关规定　　双方为履行本合同而与 房地产公司办理更换合同而产生的费用，由出卖方承担。

　　第八条 争议解决方式　　本合同在履行过程中发生的争议，由双方协商解决；协商不成的，依法向人民法院提起诉讼。

　　第九条 本合同自双方签字盖章之日起自动生效。如有未尽事宜，甲乙双方可在*等自愿、协商一致的前提下签订补充协议，补充协议与本合同具有同等法律效力。本合同共______页，一式______份，具有同等法律效力，其中出卖人______份，买受人______份，见证人______份。

　　出卖人：

　　买受人：　

　　见证人：　

　　签订时间：________年____月____日

购房合同书14

　　合同双方当事人：

　　出卖人：

　　注册地址：______________________________________________________________

　　营业执照注册号：_____________________________________________________

　　企业资质证书号：_____________________________________________________

　　法定代表人：_________________ 联系电话：_______________________________

　　邮政编码：___________________________________________________________

　　委托代理人：_________________ 地址：___________________________________

　　邮政编码：___________________

　　联系电话________________________________________

　　注册地址：__________________________________________________________

　　营业执照注册号：_______________________________________________________

　　法定代表人：_________________ 联系电话：_______________________________

　　邮政编码：____________________________________________________________

　　买受人：_____________________________________________________________

　　【本人】【法定代表人】姓名：___________ 国籍：___________________________

　　【身份证】【护照】【营业执照注册号】【 】________________________________

　　地址：_________________________________________________________________

　　邮政编码：___________________ 联系电话：________________________________

　　【委托代理人】【】姓名：_______________ 国籍：___________________________

　　地址：________________________________________________________________

　　邮政编码：___________________ 电话：____________________________________

　　根据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国城市房地产管理法》及其他有关法律、法规之规定，买受人和出卖人在*等、自愿、协商一致的基础上就买卖商品房达成如下协议：

　　第一条项目建设依据。

　　出卖人以__________________________方式取得位于_________________________、编号为

　　___________________的地块的土地使用权。【土地使用权出让合同号】【土地使用权划拨批准文件号】【划拨土地使用权转让批准文件号】为_______________________________________________。该地块土地面积为_________________，规划用途为____________________________________，土地使用年限自______年_____月_____日至______年_____月______日。出卖人经批准，在上述地块上建设商品房，【现定名】【暂定名】_______________________。建设工程规划许可证号为____________________________，施工许可证号为___________________。

　　第二条商品房销售依据。

　　买受人购买的商品房为【现房】【预售商品房】。预售商品房批准机关为_________________，商品房预售许可证号为____________________________________。

　　第三条买受人所购商品房的基本情况。

　　买受人购买的商品房(以下简称该商品房，其房屋*面图见本合同附件一，房号以附件一上表示为准)为本合同第一条规定的项目中的：

　　第___________【幢】【座】___________【单元】【层】___________号房。

　　该商品房的用途为___________，属___________结构，层高为___________，建筑层数地上___________层，地下___________层。

　　该商品房阳台是【封闭式】【非封闭式】。

　　该商品房【合同约定】【产权登记】建筑面积共___________________*方米，其中，套内建筑面积___________*方米，公共部位与公用房屋分摊建筑________________________*方米。

购房合同书15

　　卖房方(甲方)：______________身份证号码：__________________________

　　购房方(乙方)：______________身份证号码：__________________________

　　关于乙方向甲方购房事宜，双方经协商，达成协议如下：

　　一、甲方将其拥有独立产权的位于______________________________的房屋(房屋所有权证编号：_______，建筑面积_______*方米)以人民币_______仟_______佰_______拾_______万_______仟_______佰_______拾_______元整(￥_______元整)出售给乙方。已方愿意以上述价格向甲方认购该房，并以购得的上述房屋向_______________银行_______分行申请购房抵押贷款。

　　二、甲方

　　1、向乙房申请购房贷款银行或贷款银行认可的机构提供符合要求的房屋资料以备查核。

　　2、保证对出售的房屋拥有独立产权。如果该房屋为共有房屋，则必须取得其他所有共有人的同意出售书面文件。

　　3、保证该出售房屋未予出租。因出租所产生的任何问题由甲方承担并负责解决。

　　4、自签订本协议起，保证将该房屋按约定价格售给乙方，期间不得反悔或将房屋出售给第三人。

　　5、按照前述业务的需要，及时签订各项合同文件和***手续。

　　6、在办理产权过户时，应依要求将房屋产权资料交付贷款银行或贷款银行认可的机构持有。

　　三、乙方

　　1、向贷款银行或贷款银行认可的机构提供符合要求的资料以备查核，并依规定支付费用。

　　2、保证按原约定价格向甲方购买前述房屋，并及时将贷款所得支付甲方之售房款。

　　3、将所购房屋向贷款银行申请抵押贷款。

　　4、按照前述业务需要，及时签订各项合同文件和***手续，并承担各项费用。

　　5、在办理房屋过户时，应依要求将房屋产权资料交付贷款银行或其认可的机构持有。

　　四、本协议以乙方向贷款银行申请购房抵押贷款获得批准为正式生效条件。如果贷款银行认为乙方的借款申请不符合条件而不予批准，则甲、乙双方可以解除本协议。甲方若向乙方收取定金，应如数退还给乙方。

　　五、如果贷款银行批准的贷款金额不足申请贷款额的____%，则乙方有权解除本协议。否则，乙方应履行本协议的有关规定。

　　六、违约责任

　　1、如果甲方违约，拒绝将房屋出售给乙方，应向乙方赔偿因此受到的损失。

　　2、如果乙方违约，贷款申请获准后没有向甲方购买房屋，应向甲方赔偿因此受到的损失。

　　七、本协议的定立、履行、接触、变更和争议的解决适用中华人民共和国法律。

　　八、本协议自双方签字或盖章之日起生效。

　　九、本协议壹式肆份，双方搁执壹份。有乙方交贷款银行或其认可的机构壹份。

　　十、特别约定：____________________________。

　　甲方(签章)：__________________乙方(签章)：__________________

　　____________年________月_______日____________年________月_______日

施工合同书(汇编15篇)（扩展2）

——借款合同书(汇编15篇)

借款合同书(汇编15篇)

　　随着人们法律观念的日益增强，能够利用到合同的场合越来越多，合同能够促使双方正确行使权力，严格履行义务。那么常见的合同书是什么样的呢？下面是小编收集整理的借款合同书，希望能够帮助到大家。

借款合同书1

　　甲方(借款方)

　　乙方(用款方)

　　甲乙双方本着互惠互利、友好合作的原则，经充分协商达成本合作协议，双方合作的基本原则是：甲方出借资金，获取固定 %年息(分 个月支付，每个月支付 %)，不承担投资亏损风险，不分享固定利息以外的盈利;乙方出资风险保证金，承担证券投资交易责任及投资亏损风险，在保证甲方取得固定月息 %的前提下获取投资的全部盈余。具体细则如下：

　　一、指定帐户

　　在 证券公司营业部，甲方所开立资金账号：

　　股东名称：

　　上海证券股东代码：

　　深圳证券股东代码： .双方将资金共同存入甲方帐户，甲方出资人民币 万元整，乙方出资人民币 万元整(甲方资金的 %)作为风险保证金，乙方承诺不用于除权证及庄股的交易，投资具有价值的股票，双方并保证各自资金来源的绝对合法性。甲乙双方共同向证券营业部申请办理甲方壹年内正常交易下资产禁取手续。甲方在乙方操作期间不得挂失，不得撤消指定交易，不得转托管，不得提前支取。除*仓需要，任何一方不得私自更改交易密码。如擅自更改密码及上述违约行为，则支付对方 %违约金。

　　二、帐户操作

　　协议期间，甲方将该帐户交易密码提供给乙方操作交易，甲方有权监控帐户资产市值，甲方无交易操作权，如甲方违约则由此造成损失由甲方自行承担，并且支付乙方为本合同已经支付利息的 倍作为违约金;协议期间若甲方因不可抗力因素提前终止协议，应提前壹个月通知乙方，若帐户盈利，则甲方支付乙方为本合同已经支付利息的 倍作为违约金。否则，造成损失由甲方自行承担，并退还乙方为本合同已经支付利息的2倍作为违约金。若乙方因不可抗力因素提前终止协议，乙方支付甲方全年 %利息的剩余部分。

　　三、利息结算

　　签署协议当日乙方即支付甲方下月固定利息人民币 元(既甲方投入资产总额的 %)，如乙方满一个月未能按时支付甲方下月利息(既甲方投入资产总额的 %)，则视为乙方终止协议，甲方即有权更改密码并*仓，剩余资产全部归甲方所有。

　　四、风险控制

　　当该帐户的资产总值下降至 %市值既 万元时，乙方必须当即补足资金至 万元，既 %市值。当资产总值下降至 %而乙方没能及时存入资金，甲方有权在不通知乙方的情况下修改密码强行*仓，终止协议，*仓所得部分归甲方所有。

　　五、收益结算

　　帐户资产市值高于人民币 元(既甲方投入资产的 %)时，乙方有权随时将高出 %市值部分转入乙方指定账户。

　　六、期满结算

　　乙方应将甲方证券账户中的所有资产变现。双方并办理解禁手续。同时甲方将甲方存入资金以外属于乙方的风险保证金及盈利全额划到乙方指定帐户，否则从次日起甲方按当日资产总额日 支付给乙方违约金。

　　七、保密条款

　　双方互相均赋有为对方保密的责任和义务。除国家有权机关的查询、审计、稽核等原因外，不得向任何第三方透露本协议项下的所有协议内容。乙方资产运作属于高级商业机密，甲方不得向第三方透露乙方操作状况，如甲方向第三方透露资产操作情况导致乙方造成的损失由甲方负责支付。乙方不得向第三方透露甲方资产状况，否则视为违约。

　　八、协议期限

　　壹年。既 年 月 日起，至 年 月 日止。协议期满如双方同意续借则应于本协议届满前10个工作日内协商，经双方协商同意后按此协议为准签署下年度借款协议。

　　九、本协议一式二份，甲乙双方各执一份，具有同等法律效力。因本协议而产生的争议，双方应通过协商解决，协商无效，则向当地仲裁委员会申请仲裁。本协议签定地为 市。自签署后生效。

　　甲方(签字盖章)

　　身份证号码：

　　日期： 年 月 日

　　乙方(签字盖章)

　　身份证号码：

　　日期： 年 月 日

借款合同书2

　　合同号：

　　贷款方： （以下简称甲方）

　　地址：

　　电话：

　　借款方： （以下简称乙方）

　　地址：

　　电话：

　　根据《中华人民共和国合同法》以及 文批准立项，甲乙双方就下列人民币固定资产贷款事宜协商一致，特订立本合同，供双方信守。

　　第一条 贷款金额：经乙方申请，甲方同意按下列条款向乙方发放固定资产贷款

　　第二条 贷款用途：本合同项下的贷款仅限用于 ，专款专用，不得挪用。

　　第三条 贷款期限：自甲方第一笔拨款之日起至乙方全部还清本息之日止，共计 个月（ 年）

　　第四条 贷款利率：本贷款利率为月息 ‰。在本合同有效期间，如遇中国人民银行调整利率或变更计息办法，自其公布或生效之日起，本贷款上述利率或计息办法亦作相应调整，并以甲方通知为准。

　　第五条 贷款的拨付和作用：甲方在本合同规定的用途和金额内，按照乙方提供的、经借贷双方协商同意的用款计划，逐笔核贷，供给资金。乙方须于每次用款日前 天以电报（加注双方确定的编码）或信函（信托放款支付凭条）方式通知甲方用款的具体日期、金额。甲方接到上述通知后，即按要求用款日期、金额将款项以电汇方式划拨至乙方 在行开立的人民币第 号账户内。乙方须在发出上述用款通知的同时即将签字、盖章的贷款借据寄送甲方。

　　①乙方须按用款计划用款。②如延迟用款，除须于该次计划用款日前一个月书面通知甲方外，甲方将对延迟用款金额部分自延迟之日起，按实际延迟天数，收取本贷款利率之50%的违约金。如延迟天数超过 天，甲方有权终止贷款，并保留立即对已贷款部分本息进行追索的权利。③如提前用款，乙方须于该次提前用款日前二个月书面通知甲方，经甲方同意后生效，否则甲方因资金不便、不能适时供应资金之责任，由乙方自负。如因国家计划或政策变化等因素使甲方不能按原用款计划供应资金，甲方不承担违约责任。

　　第六条 计、付利息：本贷款起息日为甲方第一笔拨款日，利息按实际用款天数，以360天为一年计算，乙方每季度向甲方付息一次。计算与付息日为每季度/半年最后一个月的二十日。如该日恰逢非银行营业日，则顺延至下一个营业日。

　　第七条 贷款管理：乙方须按时向甲方提供每月、季、半年及年度财务报表，并每半年向甲方提供本贷款使用和效益情况报告。甲方有权在其认为必要的时候检查本贷款的使用情况以及乙方的生产经营活动和财务状况，乙方有义务向甲方提供一切必要的资料，并给予协助和提供方便。乙方如发生任何影响本贷款按期还本付息的固定资产或其他债务之增加，须事先经甲方同意。

　　第八条 贷款偿还：乙方必须在本合同规定的贷款期限内，按还款计划偿还贷款，不得逾期。如提前还款，须于该次还款期日前 天书面通知甲方，经甲方同意方可提前还款。每次提前还款不得少于人民币 万元。本贷款非经甲方特别许可，不得展期。本贷款项下的应还本金、利息（包括罚息）违约金，均由乙方以电汇方式汇至甲方在银行总行营业部开立的人民币第 号账户内。

　　第九条 还款担保：本贷款本息的偿还由经甲方认可的、有实际担保能力的法人作为乙方的担保人，担保人按甲方的条件和格式向甲方出具不可撤销的担保书。一旦乙方不能按本合同（包括还款计划书）的规定按期偿还贷款本息（包括罚息、违约金），上述担保人保证按担保书在接到甲方书面通知后十天内，无条件代为偿还乙方所欠的应还本息（包括罚息、违约金）

　　第十条 违约责任：

　　一、如乙方不按本合同规定的用途用款，甲方有权停止贷款，部分或全部收回已发放的贷款，并对其挪用金额部分自挪用之日起，在本合同利率基础上加收100%的罚息;

　　二、如乙方不按本合同（包括用款计划书）的规定按期偿还贷款本息，甲方有权对逾期偿还金额部分，自逾期之日起，在本合同利率基础上加收30%的罚息。

　　三、在发生下列情况之一时，甲方有权停止发放贷款，并立即或限期提前收回已发放的贷款：（一）乙方向甲方提供的情况、报表、资料不真实或拒绝甲方对本贷款的上述合理管理或检查;（二）乙方与第三者发生诉讼，经法院判决败诉，从而影响了其还款能力;（三）乙方的资产总额不足以抵偿其负债总额;（四）乙方的担保人违反或失去担保书中的条件;（五）乙方或其担保人在本合同履行期内濒临破产。

　　四、交叉违约条款：凡乙方对除本贷款之外的其他债务有违约行为，或其他债务已经（或可以）加速到期，或乙方经司法程序宣告破产或乙方承认无力清偿已到期债务，或将其财产让与给其他债权人，则均被视为对本合同同时违约，本贷款亦须同时（以同等比例）加速到期受偿或同时（以同等比例）分配乙方的让与及清偿财产。

　　第十一条 乙方须对本贷款项下购置的固定资产，在贷款期内办理以甲方为受益人的财产保险，直至乙方全部还清本息。保险单亦由甲方保管。

　　第十二条 甲方将委托 代其管理本合同项下贷款的使用和归还以及办理与本合同有关的贷方所授权或委托的其他事项。

　　第十三条 合同变更：甲、乙任何一方如要求变更本合同或其中条款，须事先以书面形式通知对方。在双方达成新协议前，本合同仍然有效。

　　第十四条 本合同不因乙方或其担保人的关停并转、清盘、破产、人事变动及其他债务而影响其对本贷款本息的上述偿还和本合同项下其他义务的履行。

　　第十五条 本合同未尽事宜，甲、乙双方将通过友好协商予以解决。甲乙双方如就本合同项下有关事宜发生争执，友好协商不能解决时，按照下列第 种方式解决。

　　1。提交 仲裁委员会仲裁;

　　2。依法向人民法院起诉。

　　第十六条 本合同所附“贷款借据”、用款计划书和担保书等文件均作为本合同不可分割的组成部分，与本合同具有同等法律效力。

　　第十七条 本合同正本一式二份，经甲乙双方共同签字盖章后生效，甲乙双方各执一份，具有同等效力。

　　贷款方（签章） 借款方（签章）

借款合同书3

　　甲方(担保人)：______ 身份证号：______ 地址住所：______ 联系电话：______

　　乙方(债权人)：______身份证号：______地址住所：______电话：______

　　根据(下称借款人)与乙方签订的编号为________年___个___人借款字第号的《借款合同》的约定，乙方向借款人提供借款资金为(大写人民币)___万元，期限为___个月。现甲方自愿以借款人的担保人身份向乙方提供担保，并明确以乙方为唯一受益人的、无条件的、不可撤销连带保证责任担保。 现甲乙双方经协商一致,达成如下协议：

　　第一条定义与解释除本合同另有约定外,则:

　　1、《借款合同》中的定义与解释均适用于本合同。

　　2、当援引本合同或《借款合同》时,应当包括经双方同意修改、补充、变更后的合同或条款。

　　3、本合同项下的保证和担保行为具有独立性和完整性，不因其他相关合同的无效而无效。

　　4、本合同所称债务系指根据《借款合同》的约定,借款人应向乙方偿还支付的全部款项,包括但不限于全部债务本金及利息(包括复息、罚息) 、违约金、损害赔偿金、资金占用费、实现乙方债权及担保物权的一切费用。

　　第二条保证责任为了保证借款人全面履行合同责任和义务，无论何种原因未按约履行，甲方均应承担连带保证责任。

　　第三条保证期间

　　一、保证形式为不可撤销连带责任保证，保证期间为主债务履行期间届满之日起另增加两年即自________年____月____日起至________年____月____日止。

　　二、本合同所称主债务指乙方在前述《借款合同》中履行支付义务后，形成的对甲方追偿之债务。保证期间内，乙方依法将其债权转让给

　　第三人的，甲方在原担保的范围内继续承担保证责任。

　　第四条保证担保范围本合同项下的担保范围包括但不限于乙方在《保证担保合同》中约定的全部保证担保范围，以及《借款合同》中约定的借款人需履行的全部义务范围。乙方凡因向甲方行使追索权、实现担保权利而产生的一切支付均在本担保范围之内，包括但不限于借款本金、利息、罚息、复息、违约金、损害赔偿金以及乙方为实现债权的诉讼费用或仲裁费、财产或证据保全费、执行费、律师费、评估费、拍卖费、鉴定费、差旅费、调查取证费等各项费用。

　　第五条有关保证的规定

　　一、本合同项下设立的担保为独立的担保。本合同独立于《借款合同》而存在，不因《借款合同》的39;无效而无效，也不受《借款合同》的终止或修改而受到影响。无论何种情况，甲方均须全面履行保证责任。

　　二、本合同的保证为不可撤销的保证，不受借款人与任何单位签订的任何协议或文件的影响，也不因借款人破产、无力清偿债务、丧失企业资格、更改组织章程等各种情况而有任何改变。

　　三、乙方修改、补充《借款合同》的，无需另行征得甲方同意，甲方应按修改后的相关内容承担担保责任。但乙方未征得甲方同意而扩大《借款合同》中约定的担保范围的除外。

　　四、任何时候，甲方均不得以乙方未积极行使对借款人的追索权等为由要求减轻或免除担保责任。

　　五、担保人特别保证：如乙方还同时享有由债务人或其他任何

　　第三人提供的物的担保或连带责任保证担保，不论乙方是否向上述物的担保人或其他连带责任保证担保人提出承担担保责任的请求，甲方自愿优先承担对乙方的连带保证担保责任，并承诺放弃一切抗辩权。本合同所担保的债权同时存在债务人提供物的担保的，乙方有权要求甲方先于物的担保承担保证担保责任。 债务人提供了物的担保的，乙方放弃该担保物权、担保物权顺位或者变更担保物权的，甲方同意继续按照本合同的约定提供并承担连带责任保证。

　　第六条声明与保证

　　一、甲方向乙方声明：

　　1、甲方向乙方提供的所有文件和资料等都准确、真实、完整和有效，不含有与事实不符的任何重大错误或遗漏任何重大事实;

　　2、甲方对本合同的签署和执行及任何与本合同有关的活动均出于自愿且意思表示真实;

　　3、若借款人已向乙方提供担保物，则甲方承诺放弃按《担保法》第28条及其司法解释规定的保证人享有的权利，且不以该规定作为向乙方承担担保责任的抗辩理由。

　　4、甲方不存在已经发生或即将发生的有可能影响乙方接受其为担保人的下列事件：

　　(1)与其主要负责人恶意串通、互涉重大违纪、违法或法律纠纷;

　　(2)存在未了结的重大诉讼案件、非诉讼法律纠纷、行政处罚、争议;

　　(3)存在重大债务或有负债;

　　(4)存在尚未披露的向

　　第三人担保之情形;

　　(5)存在尚未披露的担保财产的其他共有权人;

　　(6)其他业已影响担保人财务状况及担保能力的情况。

　　二、甲方向乙方保证：

　　1、乙方在向贷款行履行了保证责任后有权向甲方追偿款项。甲方保证在接到乙方书面通知后____日内即时支付乙方全部代偿金额及应付费用;

　　2、甲方若同时面临偿付债务及乙方追偿时，应优先偿付乙方追偿金额;

　　3、甲方如遇以下情形时保证在事项发生后____日内书面通知乙方：变更住所、通讯地址、联系电话各类产权变更;涉讼或仲裁事项;对外资金借贷等一切影响乙方债权、债务的重大事项。

　　4、甲方保证本次担保合法有效，任何影响或可能影响本次担保的情形均已被依法排除;

　　5、决不以任何理由阻碍或变相阻碍、干扰乙方依本合同的约定实现债权;

　　6、不出现因甲方故意或过失而影响乙方行使权利的情形。

　　7、无条件接受乙方定期或不定期的检查，并在《借款合同》签署后按月向乙方报送上____月度财务真实财务报表及相关资料。

　　8、本合同保证期间内，甲方若对外提供担保，则甲方保证在提供担保____日前书面征求乙方同意，否则不能对外担保。

　　9、当甲方提供的保证担保与借款人或

　　第三人提供的物的担保并存时，保证责任与物保在实现顺序上不分先后，乙方可不经物保的实现，直接要求甲方承担全额连带保证责任。

　　10、若乙方在保证期间依法将债权转让给

　　第三人的，则本担保保证债权同时转让，甲方在原保证担保的范围内对受让人承担担保保证责任。若在保证期间，乙方为借款人担保的债务的履行期限发生延展或展期情形的，甲方同意继续按照本合同的约定承担连带责任保证。

　　1、甲方愿以拥有的全部资产(包括家庭财产)承担连带保证责任;

　　2、甲方同意向乙方提供全部资产清单，如乙方认为有必要，可对清单中所列财产进行评估，评估费用由担保人承担;

　　第七条违约责任甲方不承担保证责任或违反本合同约定条款的，甲方应按担保的债务本金的20%向乙方支付违约金。因违约给乙方造成损失且违约金不足赔偿的，甲方还应就不足的部分予以赔偿。乙方有权就违约金的收取向甲方要求实现债权，或采取其他救济措施。

　　第八条提前实现债权的情况发生下列情况之一，乙方有权要求提前实现债权。否则乙方有权要求甲方承担违约责任：

　　1、甲方违反本合同约定的任何义务，或甲方明确表示或以自己的行为表明不履行本合同义务;

　　2、甲方违反本合同

　　第二条的约定或出现涉诉或仲裁或受到行政制裁等任何可能加重乙方担保责任的情况;

　　3、依照《借款合同》规定需提前履行债务但借款人未依约清偿债务的;

　　4、在《借款合同》履行期间借款人出现被宣告破产、解散、擅自变更企业体制等情况致使乙方担保义务即将形成，卷入或即将卷入诉讼(或仲裁)程序及发生其他足以影响乙方利益等的情况。

　　5、借款人发生其他违约行为。

　　第九条合同的修改

　　1、任何一方提出修改本合同，应通知对方，并经双方达成书面修改协议方有效。在书面修改协议未达成之前，本合同所有条款继续有效。

　　2、《借款合同》修改时，乙方无须另外征求甲方的同意，甲方无条件地同意对原《借款合同》及变更后的《借款合同》继续承担连带保证责任。但如果《借款合同》的修改使甲方的担保责任得到加重的情况除外。

　　第十条争议解决方式甲乙双方在合同履行过程中发生争议的，双方应友好协商解决，协商不成向乙方所在地有管辖权的法院提起诉讼。

　　第十一条合同生效本合同自签约各方签章时起生效。

　　第十二条通知与送达

　　1、本合同在履行和争议解决过程中的有关通知或送达均应以书面形式按本合同记载的地址或其他有效途径送达对方;

　　2、如本合同任何一方的地址或其他联系方式发生变化，应立即通知对方。

　　3、任何通知或各种通讯联系只要按照本合同地址(地址变更的，按照变更后的地址)发送，即应视作下列日期被送达：

　　(1)如果是信函，则为挂号信或特快专递发出后的5个工作日;

　　(2)如果直接送达，则为收件人签收之日。

　　第十三条其他约定事项：

　　第十四条本合同未尽事宜由甲乙双方另签补充协议或依法律规定。

　　第十五条本合同一式___份,甲方执___份、乙方执___份，每份___均具有同等的法律效力。

　　甲方：乙方：(签字) (签字)

　　签订时间：________年____月____日

　　合同签订地：______

借款合同书4

　　订立协议单位：

　　甲方(单位名称)：

　　经济性质：________所有制。

　　乙方(单位名称)：

　　经济性质：________所有制。

　　双方本着互利互惠、共同发展的原则，经充分协商，决定联合出资建立_____公司，特订立本协议。

　　1.联营宗旨、联营项目与经营范围___________。

　　2.联营企业名称：__市(县)__公司(企业)

　　地址：__隶属：__经济性质：__(所有制)联营。

　　核算方式：独立核算。

　　3.联合出资方式、数额和投资期限：

　　公司投资总额为人民币_______元。

　　甲方投资____元，占投资总额____%。

　　甲方以下列作为投资：

　　现金：____元;

　　厂房：____元;折旧率为每年____%;

　　机械设备：____元。折旧率为每年____%;

　　土地征用补偿费：____元;

　　专利权：____元;

　　商标权：____元;

　　技术成果：____元;

　　乙方投资：(略……)

　　投资缴付日期：

　　4.联营成员的权利和义务：

　　5.利润分配和风险承担：

　　公司所得利润-依法纳税-(储备基金+生产发展基金+职工福利奖励基金)=红利(按股份分配)。

　　甲方：____%;乙方____%。

　　联营成员对公司债务的承担以出资额为限。

　　6.联营企业的组织机构：

　　公司实行董事会领导下的经理负责制。

　　董事会决定公司重大事宜，有权确定董事报酬，有权撤换董事。

　　董事会由____名董事组成，其中，甲方____名，乙方____名，董事长、副董事长由董事会会议选举产生。

　　董事会成员任期____年。董事会成员如有临时变更，可由该董事的原单位另派适当人选接替，但应经董事会认可。

　　董事长、副董事长、董事可以兼任公司的经理、副经理或其他职务。

　　公司设经理一各、副经理____名，由董事会聘请。任期____年。

　　公司的经营管理机构由董事会决定。

　　7.违约责任：

　　(1)联营成员任何一方未按本协议第三条依期如数缴纳出资额时，每逾期____(时间)，违约方应向公司缴付出资额的____%作为违约金。

　　(2)由于联营成员任何一方违约，造成本协议不能履行或不能完全履行时，除应按出资额____%支付违约金外，守约方有权要求终止协议，并要求违约方赔偿全部经济损失。如双方同意继续履行协议，违约方应赔偿其违约行为给公司造成的损失。

　　(3)对不可抗力情况的处理。

　　(4)履行协议中如发生纠纷，由各方派代表协商解决。

　　8.本协议生效之日，即公司董事会成立之时。公司董事会负责办理注册登记，开设银行帐户和其他筹建事宜。

　　9.本协议正本一式____份。双方各执一份，公司存一份，协议副本一式___份，送____、____、____、……各存一份。

　　甲方： (盖公章)

　　法定代表人： (盖章)

　　银行帐户：

　　地址：

　　乙方： (盖公章)

　　法定代表人： (盖章)

　　银行帐户：

　　地址：

　　鉴证或公证机关： (盖章)

　　年 月 日

借款合同书5

　　合同编号： 年 字第 号

　　借款人名称： 借款人名称：

　　住 所： 住 所：

　　法定代表人： 法定代表人：

　　或主要负责人： 或主要负责人：

　　电 话： 邮政编码： 电 话： 邮政编码：

　　签订合同日期： 年 月 日

　　签订合同地点：

　　借款人(以下称甲方)

　　贷款人(以下称乙方)

　　乙方接受 (以下称委托人)的委托，向甲方发放 (币种)资金委托贷款。甲、乙双方按 年 字第 号《委托贷款委托合同》约定的条款和委托人 年 月 日提出的《委托贷款通知单》所列各项，并遵照国家有关法律规定，经协商一致，按以下条款订立本合同：

　　第一条 贷款币种、项目、种类、金额、利率、期限如下：

　　币 种： 项 目：

　　种 类：

　　金 额(大写) (小写)

　　用 途：

　　利 率：

　　期 限： 年 个月(自 年 月 日至 年 月 日)

　　第二条 开立帐户。甲方应在乙方的营业部门开立贷款帐户和存款帐户，用于办理用款、还款、付息等。

　　第三条 借款使用。甲方使用借款，应按用款计划向乙方提交“用款单”。乙方应在甲方提交“用款单”。乙方应在甲方提交“用款单” 个工作日内将贷款

　　按额放出，转入甲方帐户，甲方用款计划如下：

　　日 期 金 额

　　1. 年 月 日 万元

　　2. 年 月 日 万元

　　3. 年 月 日 万元

　　4. 年 月 日 万元

　　第四条 还款资金来源。甲方用下列资金归还本合同项下借款本息：

　　1. 2. 3.

　　第五条 还款计划。甲方应在本合同约定的借款期限内按期按额归还借款本息。

　　具体还款计划如下：

　　日 期 本 金 利 息

　　1. 年 月 日 万元

　　2. 年 月 日 万元

　　3. 年 月 日 万元

　　4. 年 月 日 万元

　　第六条 利息计付方式。本合同项下贷款，根据委托人确定的利率计算利息。

　　自乙方划拨贷款之日起计息，按 结息。如在本合同有效期内遇国家利率调整(或调整利率水*)或委托人要求调整利率，乙方有权根据委托人的要求，调整本合同项下贷款利率，并从调整之日起，按新的利率计收利息。

　　第七条 贷款的监督、检查。在本合同有效期内，乙方有权检查贷款使用情况，甲方应按乙方要求向乙方提供情况和资料。

　　第八条 还款担保。本合同由取得委托人和乙方认可的担保人以保证或(和)抵押的方式提供担保，并另行签订《保证合同》或(和)《抵押合同》，作为本合同的附件。

　　第九条 合同的变更、解除。本合同生效后，甲、乙任何一方需要变更本合同条款或解除本合同时，应经双方协商一致，必要时取得委托人同意，由甲、乙、委托人三方达成书面协议。

　　第十条 违约责任。

　　1.乙方违反本合同第三条约定，未按期、按额将贷款放出，应根据违约金额，按实际违约天数每日向甲方支付万分之 的违约金。由此而造成甲方经济损失，且违约数额不足弥补时，乙方应给予赔偿。

　　2.甲方未按本合同约定的用途使用借款，乙方有权停止发放贷款，提前收回部分或全部已发放的贷款，并对违约使用部分，按银行规定收取 %的罚息。乙方收回贷款和收取罚息可直接从甲方存款帐户中扣收。

　　3.甲方擅自提前归还借款，乙方在未取得委托人有关提前还款的通知单时，有权要求甲方支付违约金;乙方擅自提前收回贷款，应给甲方支付违约金。因此而

　　造成甲方经济损失，且违约金数额不足弥补时，乙方应给予赔偿，但出现本条第3项、第7项的情况时除外。本项违约金数额的计算，与本条第2项的方式相同。

　　4.甲方未能按还款计划按期按额偿还借款，乙方在未收到委托人提出的延期还款书面通知时，有权催收贷款，并可对逾期部分在原贷款利率的基础上加收%的罚息。

　　5.甲、乙任何一方擅自变更合同其他条款或解除合同，应按贷款总额的万分之 向对方支付违约金。因此而给对方造成经济损失的，违约金数额不足弥补时，还应给予赔偿。

　　6.甲方在生产经营过程中经营管理不善，危及贷款安全时，乙方可根据委托人的要求提前收回贷款。乙方提前收回贷款，可直接从甲方帐户中扣收。

　　第十一条 甲、乙双方商定的其他事项：

　　第十二条 本合同自甲、乙双方法定代表人或主要负责人签字或盖章并加盖单位公章之日起生效。

　　第十三条 本合同正本一式二份，甲、乙双方各执一份。

　　甲方： 公章 乙方： 公章

　　法定代表人 法定代表人

　　或主要负责人：签章 或主要负责人：签章

　　年 月 日 年 月 日

　　合同签订地点：

借款合同书6

　　甲方：

　　乙方：

　　甲乙双方本着互惠利的原则，乙方需要资金投入搞基建工程。向甲方借款陆拾万元（人民币）投资，双方就有关事宜达成下列条款：

　　一． 甲方同意借给乙方陆拾万元（人民币）一年内还清本息。

　　二．乙方必须按月利率千分之七（7‰）付给甲方。

　　三．乙方同意以德新一路，宽28米，深30米，铺面坐南向北的857*方米商住宅基土地作抵押。土地证“徐国用”（1999）字第0236号。

　　四． 乙方如果不依时还清给甲方本息，抵押土地归甲方所有，并由甲方建房使用永远所有，不需要向法院和公政部门进行起拆和办理其他手续。 五． 乙方要协助甲方办理好土地过户手续。

　　六．本合同一式二份，甲乙双方各执一份，从签定之日起有法律生效。

　　甲方代表人： 乙方代表人：

　　20xx年 月 日

借款合同书7

　　根据（中华人民共和国合同法）及有关规定，本着支持企业事业单位发展生产，提高效益的原则，经xx市财政局（简称甲方）与xx市煤气公司（简称乙方）协商同意，签订本合同，并制定以下条款共同遵守：

　　1．乙方于20xx年4月10日向甲方借款50万元，借款期限2个月，即20xx年4月10日至20xx年6月10日，借款利率为月0.64%，到期时由乙方一次付清。

　　2．经甲乙双方商定，如乙方与xx联营成功，联营投资到位后，首先偿还此项借款。连同乙方1999年9月16日流动资金借款150万元和1999年10月24日流动资金借款150万元，本息合计308.82万元一并偿还。

　　3．经甲乙双方商定，乙方将尼桑轿车作为50万元借款抵押，在乙方未还清借款本息前不得出售转让该车。如乙方到还款期不能及时偿还借款本息，甲方将依据本合同收回作为抵押的尼桑轿车。

　　4．甲乙双方必须信守本合同，如有违约，违约方必须承担造成的一切连带经济责任。

　　5．本合同一式二份，具有同等法律效力。

　　甲方：xx市财政局（公章）

　　乙方：xx市煤气公司（公章）

　　20xx年四月十日

借款合同书8

　　出借方（甲方） 地

　　址： 借款方（乙方） 地

　　址： 签订地点： 鉴于乙方因不能如期偿还月日在甲方所在地项下的借款元（大写：，乙方向甲方申请延长借款期限，甲方审查同意乙方延期还款，甲、乙双方经协商一致达成如下补充协议：

　　一、乙方根据原合同应向甲方借用的资金借款人民币元（大写，应于截止到________年____月____日止，上述借款未偿还金额写： 元整），现约定延期到年月次性还清。

　　二、借款利率与利息

　　1、延期后的借款利率与利息，按原合同的约定执行。

　　2、从延期之日起计息按季结息。

　　3、延期还款期届满时，当期利息与本金一并清偿。

　　三、延期后甲、乙双方的其他权利、义务以有关事项及按原合同约定定条款执行。

　　四、延期借款合同补充条列

　　1、原合同借款形式： 原合同签订地点：

　　2、如借款期之日乙方未按照合同规定，主动还清全部款项，乙方愿意接受人民法院起诉。

　　五、借款方（乙方）承诺与保证 本人乙方____月息支付利息及归还本金，本人放弃对此的抗辩权利并同意承担双方因此发生纠纷时，将争议交由出借人所在地人民法院裁决并愿意承担借款人所指出的诉讼费用（或仲裁费）保全费、公告费、执行费、差旅费、律师费及其它乙方未实现债权所支出的一切费用并愿意承担违约的相关法律责任。

　　六、借款人已通读上述条款，出借人已应借款人的要求做了相应说明借款人对所有内容无任何异议。

　　七、本协议与原借款合同内容有冲突以本协议及原本协议没有涉及的内容按照原借款合同执行。

　　八、保留原借款合同，原借款合同与延期借款合同具有同等法律效应。

　　九、本协议自双方签字盖X之日起生效，本协议一式两份，甲、乙双方各执一份，具有同等法律效力。

　　甲方（姓名、盖X）：乙方（姓名、盖X）： 身份证号码： 身份证号码： 签订日期

借款合同书9

　　合同编号：

　　贷款方：___

　　借款 方：___

　　双方共同遵守***颁发的《借款合同条例》，并签订此合同。

　　第一条 根据(项目计划批准机关及文号)

　　批准借款方(项目名称及主要内容)

　　项目，总投资 万元，其中自筹 万元，其它 万元，向贷款单位申请(贷款种类)

　　贷款 万元。

　　第二条 贷款方根据借款方以下借款用途同意贷款

　　万元。贷款期限：自 年 月日至 年 月 日。贷款方按照各项贷款办法规定的利率档次、计算时间，向借款方计收利息。借款用途：购置设备 台(套) 万元;

　　土建 *方米 万元;

　　其它 万元。

　　第三条 贷款方保证在核准的贷款额度内，根据贷款合同约定的期限，及时供应资金，如因本身责任，不能按时提供贷款，应按违约数额和延迟天数付给借款方违约金。违约金由贷款方按本项贷款利率档次加付 %

　　第四条 借款方保证按照如下期限归还本金： 年月 万元、 年 月 万元、 年 月 万元、年 月 万元、 年 月 万元、 年 月 万元。

　　第五条 借款方还本付息的资金来源，双方同意按有关规定，用下列资金还款：

　　1.贷款项目投产后新增加的所得税前利润 万元，

　　2.贷款项目投产后新增加的税金 万元，

　　3.自有资金(包括更新改造资金、新产品试制费和生产发展基金) 万元，

　　4.新增固定资产折旧 万元，

　　5.贷款项目交主管部门的费用 万元，

　　6.其它资金 万元。

　　第六条 贷款方有权监督借款方按照批准的项目实施计划、设计方案和合同规定使用借款，未经贷款方同意，借款方不得随意变更项目内容和借款用途，否则贷款方有权收回或停止借款，并对挪用的贷款部分加收利息 %。

　　第七条 如借款方不能按期归还借款，由保证人或担保单位承担偿还本息的责任。

　　第八条 本合同经借款方、贷款方、保证方签章后生效，至此项借款本息全部还清后终止。合同正本三份：借款方、贷款方、保证方各执一份;副本四份：报送人民银行一、二级分行，当地工商行政管理局、税务局。

　　借款方(单位)

　　法定代表人(职务、姓名)

　　贷款方(单位)

　　法定代表人(职务、姓名)

　　保证人(单位)

　　签订日期：____

　　签订地点：____

借款合同书10

　　质押人： （以下简称甲方）

　　质押权人： （以下简称乙方）

　　甲乙双方本着*等互利原则，遵循国家有关法律和行政法规，协商一致，订立本合同。

　　第一条：甲方以自有（本单位）车辆：

　　型号：

　　车牌号：

　　发动机号：

　　车架号：

　　作质物在乙方质押，向乙方借款人民币 元。甲方保证该车辆属本人（本单位）所有，在质押前未将该质物转让、抵押、质押、担保及依法保全等，无任何经济纠纷，如有纠纷甲方愿承担全部责任。

　　第二条：借款履行期限自 年 月 日至 年 月 日。

　　第三条：质押借款综合费率按月 % 计算。在乙方发放借款时预扣壹个月综合费用共计 元。其它各月均按月提前预交，借款利率按月 %计算，按月计收，即每月 元，逾期交纳综合费用及利息按借款金额日加收0。5%违约金。超五日甲方未交综合费及利息，乙方有权终止合同按规定处置质物。

　　第四条：甲方将质物相关品（详见质物清单）交由乙方占管，在质押期间甲方不得将质物及占管品挂失或转让、抵押、质押等权属转移行为。否则甲方承担由此给乙方造成的一切经济损失。

　　第五条：质押期间质物交由乙方占管。因乙方原因造成质物丢失或损坏，乙方按评估值赔偿。因不可抗拒因素造成质物损坏及殃及部分，乙方不负赔偿。

　　第六条：如果甲方购置的车辆为分期付款车，甲方必须每月按期归还银行贷款，如果不能按期归还贷款发生的一切经济纠纷，甲方承担一切责任。

　　第七条：甲方保证在合同约定的借款期限内偿还借款，如甲方不能按期偿还借款，甲方同意乙方处置质物或委托当地拍卖行拍卖。乙方处置质物所得款项，除收回借款本金、利息、综合费和可能发生的孳息、违约金以及扣除 处置质物所需费用外，剩余部分退还甲方，不足部分有权向甲方继续追偿。

　　第八条：甲方承诺声明：本合同质押物一旦发生被乙方处分，甲方无条件、无偿向乙方提供合法有效的过户手续。

　　第九条：乙方应对甲方提供的证件妥善保管，不得遗失、损毁。否则补办手续费用由乙方承担。

　　第十条：本合同在甲方还清借款、利息、综合费用后，乙方将甲方提供的质物和证件等返还甲方。本合同自行终止。

　　第十一条：本合同经甲乙双方签字、盖章后生效。

　　甲方（签字） 乙方（签字）

　　甲方（盖章） 乙方（盖章）

　　_____年_____月_____日

借款合同书11

　　(以下简称甲方)：___________________________

　　立合同人

　　(以下简称乙方)：___________________________

　　甲乙双方因借款事宜，经充分友好协商，达成如下协议：

　　一、乙方向甲方借到现金人民币大写__________ ，不另立据，以此合同为借款凭据。

　　二、借款期限自 年 月 日至 年 月 日止。届时此借款可由乙方或保证人之一的从： __________公司账号存款归还或以现金方式归还。

　　三、届时未能返还，乙方除付资金使用费外，并每天按揭款总额的0.3%支付违约金给甲方，直至借款全部还清之日止。

　　四、本契约书的债权，甲方可以自由转让于他人，乙方不得异议。

　　五、担保方保证人 为确保契约的履行，愿与乙方负连带返还借款本息及违约责任(包含其他追索损失)，并完全同意由法院冻结、查封、扣押乙方和保证人的等值财产。

　　六、本人(乙方)及担保方郑重陈诺：保证不动用、不挪用、不侵占这笔借款，乙方与其他方之间的债务纠纷与甲方无关，乙方必须保证将此借款归还甲方并保证配合甲方收妥全额借款为止。否则将视为罪行为，承担法律责任。

　　七、乙方向甲方保证，此借款仅用于银行临时存款，乙方决不能挪作它用，也不能以此存款做任何形式的担保。同时乙方向甲方保证自己及相关人和 有限公司无任何债务和不良贷款，保证此款不被任何单位和个人采取保全、查封、冻结等以及被强制划转。如发生上述情况，则视乙方为隐瞒事实真相，以非法占有为目的罪行为，甲方有权向**机关报案，追究乙方的刑事责任和其他一切法律责任。

　　八、本合同如发生纠纷，经双方协商不成的，甲方有权任意指定人民法院提起上诉。乙方无权以管辖权为异议，双方一致选择由甲方所在地的人民法院管辖，如乙方或连带保证人届时逃避致使法院无法送达相关法律文书，双方特别约定为早日实现债权纠纷的解决，甲方有权使用乙方及保证人预留的委托手续，替逃避方聘请律师参与诉讼，签收法律文书。

　　九、本合同经各方(或代表)签字后生效。

　　甲方(签字或盖章)：__________ 乙方(签字或盖章)：__________

　　担保方(签字或盖章)：__________

　　年 月 日

借款合同书12

　　合同范本1

　　贷款人(甲方)：

　　借款人(乙方)：

　　甲方与乙方根据有关法律、法规，在*等、自愿的基础上，为明确责任，恪守信用，签订本合同。

　　贷款金额、期限及利率

　　第一条 甲方根据乙方的申请，经审查同意向乙方发放住房贷款(以下称贷款)，金额为人民币(大写)______，(小写)_____。

　　第二条 贷款用于乙方购买座落于__________市(县)区(镇)_________路(街)_____号__________房间的现(期)房物业，建筑面积___*方米。乙方不得以任何理由将贷款挪作他用。

　　第三条 贷款期限为____个月。自___年___月___日起至____年___月_____日止。

　　第四条 贷款利率根据国家有关规定，确定为月息千分之，利息从放款之日起计算。如遇国家贷款利率调整，按规定执行，甲方不再另行通知乙方。

　　贷款的发放

　　第五条 乙方不可撤销地授权甲方在_____号和_____号担保合同生效(或登记备案)后，以乙方购楼款的`名义将贷款分__次划入售房者在甲方开立的账户，以购买本合同第二条所列之房产。

　　(一)___年___月___日，金额(二)___年___月___日，金额(三)___年___月___日，金额

　　第六条 本合同签订后且在贷款发放前，如乙方与售房者就该房产有关质量、条件、权属等事宜发生纠纷，本合同即告中止。由甲方视上述纠纷解决情况在一年内决定是否解除或继续履行本合同。

　　第七条 贷款发放后，借款人与售房者就该房产有关质量、条件、权属等其他事宜发生的任何纠纷，均与贷款人无关，借款合同应正常履行。

　　贷款的归还

　　第八条 甲乙双方商定，自____起乙方用下列方式归还贷款本息：_____________。

　　第九条 乙方按月归还贷款本息，应自借款之日起于每月____日归还，每期金额____万元，共____期。

　　第十条 乙方应在甲方开设存款账户，并保证在每期还款日前存入当期足额还本付息的存款，同时授权甲方于每期还款日从该存款账户中以第八条规定的方法扣收贷款本息。

　　第十一条 乙方应按期偿还贷款本息，如未按约定的时间归还，甲方将按国家规定对逾期贷款每日计收万分之____罚息。

　　第十二条 乙方不按期支付贷款利息时，甲方对乙方未支付的利息计收复利。

　　第十三条 乙方需提前还款的，提前还款额应为当期应付本息之整倍数，并在还款日____日前书面通知甲方，经甲方确认后即为不可撤销，并作为修改本合同的补充通知。

　　第十四条 乙方如提前归还部分贷款本息，对提前还款部分，仍按本合同第四条规定的方法计收贷款利息，不计退提前还本部分贷款的利息。

　　第十五条 乙方如一次性提前归还全部贷款本息，甲方则不计收乙方提前还款部分的贷款利息。

　　第十六条 除非下列事项已在甲方感到满意的情况下获得完满解决，否则甲方有权在任何一项或多项事情发生时，宣布本合同提前到期，要求乙方立即提前偿还部分或全部贷款本息(包括逾期利息)，而无需为正当行使上述权利所引起的任何损失负责：

　　(一)乙方违反本合同的任何条款;

　　(二)乙方本人因丧失民事行为能力、被宣告失踪、被宣告死亡或死亡而无继承人或受遗赠人;

　　(三)乙方的继承人或受遗赠人或财产代管人拒绝为乙方履行偿还贷款本息的义务;

借款合同书13

　　借款人：____________

　　贷款人：中国农业发展银行________________________

　　出质人：

　　借款人因________________________需要，向贷款人申请____________借款，经出质人质押担保，贷款人同意向借款人发放上述贷款。经各方协商一致，根据有关法律法规和银行贷款管理规定，签订本合同，共同遵守。

　　第一条 主要借款内容

　　1.借款金额、用途、种类、利率、期限：

　　2.本合同项下借款按日计息，按____________结息。在本合同有效期内，如遇利率调整，按中国人民银行有关规定执行。

　　第二条 提款和还款

　　1.分期提款、还款计划：

　　2.借款人在提款前应向贷款人递交具体的提款计划，并提供表明借款合理用途的书面文件。

　　3.贷款人按提款计划办理借款凭证手续，在____________个营业日内将贷款放出。在本合同期限内，实际放款日、还款日和实际借款额以借款凭证为准。

　　4.借款人应主动按本合同约定的期限内归还全部借款本息，并按双方约定的分期还款计划还款;不主动归还的，贷款人可直接从借款人帐户中扣收。

　　第三条 还款资金来源

　　借款人应用下列资金，但不仅限于下列资金，归还本合同项下借款本息。

　　第四条 质押内容

　　出质人自愿以____________等动产、权利(详见抵押物品清单)作为本合同载明借款的质物，出质给贷款人，主动质押担保内容如下：

　　1.质押担保期间：自设定抵押之日起至担保范围内全部债务清偿完毕止。

　　2.质押担保范围：本合同项下借款本金、利息、违约金以及贷款人实现债权和质权的费用。

　　3.质物评估价值____________万元，实际质押额为____________万元。抵押的效力及于抵押物的从物、从权利和孳息。

　　4.质物未设定其他担保，所有权无争议。

　　5.出质人应在______年______月_______日之前将质物移交贷款人占有，质物的权利证书和相关文件一并移交贷款人保管，质押期间，贷款人应妥善保管质物。贷款人为安全、方便也可将质物委托与出质人约定的第三人保管。

　　6.质押财产在质押担保期间，由质押人办理财产保险，保险单由贷款人保存，如发生保险责任内损失，保险理赔款应作为出质财产较贷款人存入专户或用于提前清偿贷款本息，不足部分由借款人另行提供担保。

　　7.按担保法规定，应办理质押合同登记的，出质人应按规定向有权部门办理质押登记和其他法定出质手续，所登记质押权存续时间，应与质押担保期间一致。

　　8.未经贷款人同意，出质人不得将质物转让或许可他人使用。经贷款人书面同意而取得的转让费、许可费或价款，应向贷款人提前清偿所担保的债权。

　　9.质物的保险、鉴定、运输、保管、评估、登记等费用由借款人承担。

　　10.贷款到期，借款人不能归还或不足归还贷款本息时，贷款人有权以质押财产折价或以拍卖、变卖、兑现的价款优先受偿，实现质权。不足受偿部分，贷款人有权继续向借款人追偿。

　　11.贷款人按照本合同规定提前收回贷款时，有权按第四条第11款规定提前处分质押财产，实现质权。

　　12.当出质人或借款人被宣告破产或解散，卷入或即将卷入诉讼纠纷，或其他足以影响贷款人债权安全时，贷款人有权提前处分质押财产，实现债权。

　　13.在本合同担保期间内，出质人的担保责任不因借款人与其他单位签订有关协议和借款人财力状况的变化，以及本合同涉及借款人和贷款人条款的无效而受到任何影响或免除。

　　14.出质人应予赔偿因其自身过失造成的贷款人损失，向贷款人支付借款金额_______%的赔偿金。

　　第五条 权利、义务及违约责任

　　1.借款人必须遵守中国人民银行和中国农业发展银行关于政策性贷款帐户管理及资金结算管理的规定;否则，贷款人有权停止发放尚未发放的贷款，并可提前收回已发放的部分或全部贷款。

　　2.借款人必须严格按本合同约定的用途使用贷款;否则，贷款人有权停止发放尚未发放的贷款，并可提前收回已发放的部分或全部贷款。同时，对违约使用部分，按日利率_________计收利息。

　　3.借款逾期而又未签订延期还款协议，贷款人对借款逾期部分按日利率_________计收利息。

　　4.借款人应及时向贷款人提供真实完整的财会报表和统计报表等资料，配合贷款人的调查、审查、检查;否则，贷款人有权采取包括停止发放贷款、提前收回已发放贷款等相应的信贷制裁措施。

　　5.借款人有承包、租赁、合并、分立、联营等改变经营方式行为，均应最迟于变更前30天书面通知贷款人，并积极落实债务;否则，贷款人有权采取相应的制裁措施和使贷款免受损失的防范措施。

　　6.借款人不得擅自对他人债务提供担保，以担保政策性贷款得安全。借款人对外任何担保均应提前30天通知贷款人，并以不超过其净资产总额为限。否则，贷款人有权采取相应的制裁措施和使贷款免受损失的防范措施。

借款合同书14

　　合同编号：___________

　　借款人名称：________________________________

　　住所：______________________________________

　　法定代表人或主要负责人：____________________

　　电话：______________________________________

　　邮政编码：__________________________________

　　贷款人名称：________________________________

　　住所：______________________________________

　　法定代表人或主要负责人：____________________

　　电话：______________________________________

　　邮政编码：__________________________________

　　签订合同日期：______________________________

　　签订合同地点：______________________________

　　借款人：_______________________（以下称甲方）

　　贷款人：_______________________（以下称乙方）

　　甲方为支付____________________项目所需外币资金，向乙方申请__________贷款。乙方经审查，同意向甲方提供_________贷款。甲乙双方遵照国家有关法律规定，经协商一致，按以下条款订立本合同：

　　第一条 贷款币种、项目、种类、金额、用途、期限、利率如下

　　币种

　　项目

　　种类金额（大写）用途期限利率

　　第二条 开立账户

　　甲方应到乙方的营业部门开立外币贷款账户和存款账户，用于办理用款、还款、付息及付费等。

　　第三条 借款使用

　　甲、乙双方按下列程序支用和发放借、贷款：

　　1．自本合同生效之日起__________天内，甲方应提出订货卡片并自提出订货卡片之日起_______天内对外签订定货合同，定货合同副本送乙方。定货合同签订后，甲方应向乙方提交用款计划。如遇特殊情况需要延期定货的，甲方应将延期原因及所延期限在规定日期前通知乙方，经乙方审查同意后，调整用款计划。乙方经审查同意甲方提供的定货合同和用款计划，应在本合同约定的贷款用途和贷款金额内按用款计划提供外币资金。

　　2．甲方使用借款，应按用款计划提前__________个营业日提交“用款单”。乙方应在收到“用款单”后__________个营业日内将贷款按额放出，转入甲方账户。

　　第四条 还款资金来源

　　甲方用下列资金归还本合同项下借款本息及费用

　　1．____________________________________________________________

　　2．____________________________________________________________

　　3．____________________________________________________________

　　第五条 还款方式

　　甲方应在本合同约定的借款期限内按还款计划偿还借款本息及费用。偿还借款本息及费用所用货币应与所借币种相同。自第一笔用款后第_______个月开始还款，共分_______次还清，每次归还金额__________万元（或每次归还金额不少于借款总额的_______%）。具体还款计划如下：

　　日 期

　　本金利息其他年 月 日年 月 日年 月 日年 月 日

　　第六条 计息方式

　　按现行外币贷款利率计息，根据实际发生天数和发生额计算，按_________结息。如因国家调整外币贷款利率水*，本合同项下贷款利率也有变化时，自新利率执行之日起，乙方按新利率计收利息。

　　第七条 费用支付

　　本合同项下发生的一切费用的支付方式，甲、乙双方约定如下

　　_____________________________________________________

　　第八条 还款担保

　　本合同项下借款本息，由取得乙方认可的担保人以保证或（和）抵押的方式提供担保，并另行签订“保证合同”或（和）“抵押合同”，作为本合同的附件。

　　第九条 贷款的监督检查

　　在本合同有效期内，乙方有权监督和检查贷款的使用情况，了解甲方的计划执行、经营管理、财务活动、物资库存等情况。甲方应按要求提供有关报表和资料。

　　第十条 合同的变更、解除

　　1．本合同生效后，甲、乙任何一方不得擅自变更、解除本合同。

　　2．甲方需要延长借款期限，应在借款到期前_________个营业日提出申请，经乙方同意，双方签订延期还款协议，但只能延期一次，且所延期限不能超过原定期限。

　　3．甲方需要提前归还借款，应经乙方同意，乙方按规定减收甲方利息。

　　4．甲、乙任何一方需要变更本合同的其他条款或解除本合同的，应及时书面通知对方，并经双方协商一致，达成书面协议。合同解除后，甲方已占用的乙方贷款和应付利息，应偿付给乙方。

　　5．变更或解除合同的协议未达成前，本合同各条款仍然有效。

　　6．在本合同有效期内，甲方因承包、租赁及其他原因而改变经营方式或关、停、并、转、分时，应最迟于一个月前通知乙方，乙方有权参与清产核资和承包、租赁、兼并等合同（协议）的研究、签订。甲方如要将本合同项下的权利、义务转让给接受单位、新设单位或任何第三者，应经乙方书面同意，并由受让单位与乙方重新签订借贷合同。

　　第十一条 违约责任

　　1．甲方未按本合同第三条第1项的约定如期向乙方提交订货卡片和定货合同（副本）的，乙方有权撤销贷款。

　　2．甲方未按本合同第三条第2项的约定根据用款计划按时向乙方提交“用款单”，应向乙方支付违约金。乙方在收到“用款单”后未按期按额向甲方提供贷款，应向甲方支付违约金。上述违约金数额，应根据违约金额，按实际违约天数每日以万分之_________计算。给对方造成经济损失且违约金数额不足以弥补所受损失的，应赔偿对方所受的损失。

　　3．甲方如不按本合同约定的用途使用借款，乙方有权停止发放贷款，收回部分或全部已发放的贷款，并对违约使用部分，按银行规定收取_________%的罚息。乙方收回贷款可直接从甲方账户中扣收。需要其他金融机构协助扣收的，可商请其他金融机构代为扣收。

　　4．甲方擅自提前归还借款，乙方可以拒收，并可以根据违约金额，按实际违约天数每日向甲方收取万分之________的违约金；乙方擅自提前收回已发放的贷款，应根据违约金额向甲方支付万分之_________的违约金，给甲方造成经济损失，且违约金数额不足以弥补所受损失时，应赔偿甲方所受损失。但出现本条第3项、第7项、第8项、第9项的情况时除外。

　　5．甲方未按本合同约定的还款计划按期按额偿付到期借款本息和费用，也未按本合同第十条第2项的约定与乙方签订延期还款协议书的，或所延期限已到仍不能归还借款本息和费用时，乙方有权限期或主动追收逾期贷款本息和费用。对逾期贷款，乙方按规定在原贷款利率的基础上加收_________%的罚息，并可从甲方账户中直接扣收逾期贷款本息和罚息及费用。需要其他金融机构协助扣收的，可商请其他金融机构代为扣收。

　　6．甲、乙任何一方擅自变更本合同的其他条款或擅自解除本合同，其行为无效，并应给对方支付违约金。违约金数额的计算，按贷款总额的万分之_________计付。因一方违约行为给对方造成经济损失，且违约金数额不足以弥补所受损失时，还应赔偿对方所受损失。

　　7．甲方向乙方提供的情况、报表及其他资料不真实，乙方可停止发放贷款，收回已发放的全部或部分贷款。乙方收回贷款可直接从甲方贷款账户中扣收。

　　8．甲方在使用借款中如造成物资积压或损失浪费，乙方可按规定收取_________%的罚息，并可直接从甲方账户中提前扣收贷款本息和罚息。

　　9．甲方因经营管理不善发生亏损或虚盈实亏，或与第三者发生债务纠纷，无力向乙方偿还借款本息时，乙方可停止发放贷款，并可提前收回已发放的贷款本息。乙方提前收回贷款可直接从甲方存款账户中扣收。

　　第十二条 甲、乙双方商订的其他事项：_________________________

　　第十三条 争议的解决方式

　　合同履行中发生的争议，双方协商解决。协商不成，按下列第_________项方式解决：

　　1．向__________________仲裁委员会申请仲裁；

　　2．依法向人民法院起诉。

　　第十四条 甲方向乙方提交的申请书、用款单、用款计划表和变更、解除合同的协议以及乙方要求甲方提供的与合同有关的其他材料，均作为合同的组成部分。

　　第十五条 本合同自甲、乙双方法定代表人或主要负责人签字或盖章并加盖单位公章之日起生效。

　　第十六条 本合同正本一式二份，甲乙双方各执一份。

　　甲方：（公章）____________________

　　法定代表人或

　　主要负责人（签章）________________

　　乙方：（公章）____________________

　　法定代表人或

　　主要负责人（签章）________________

　　注：1．如甲方为乙方开户单位，删去第二条。

　　2．如甲方为法人单位，必须由法定代表人签章。

借款合同书15

　　出质人：_____________有限责任公司(下简称“甲方”) 质权人：_____________________银行(下简称“乙方”) 甲、乙双方就甲方以其持有的________________股份有限公司(下简称“a公司”)的股权作质押担保事宜，经协商一致，签订协议如下：

　　第一条 本协议所担保的债权为：________年____月____日乙方根据_______号《贷款合同》(下简称“贷款合同”)向甲方发放的总金额为人民币__________(大写)元整的贷款，贷款年利率为__________，贷款期限自________年____月____日至________年____月____日。

　　第二条 质押协议标的

　　1.质押标的为甲方持有的a公司股权，包括但不限于该等股权应得红利及其他收益;

　　2.质押股权金额为人民币__________________元整。

　　第三条 甲方应在本协议签署之日起____日内就本协议质押事宜征得a公司董事会决议同意，并在a公司股东名册上办理出质股份的登记手续，并将股权证书交给乙方保管。

　　第四条 发生下列情形之一，乙方有权依法处分质押股权，并从所得款项中优先清偿贷款本息：

　　1.甲方未能按照贷款合同的约定，及时归还贷款本息及相关费用的;

　　2.甲方被宣告解散或被提起破产申请的。

　　第五条 在本协议有效期内，甲方如需转让出质股权，须经乙方书面同意，并将转让所得款项优先清偿甲方的贷款本息。

　　第六条 本协议生效后，任何一方不得擅自变更或解除本协议，除非双方另行达成书面协议。

　　第七条 甲方未能在本协议

　　第三条规定期限内取得a公司董事会同意质押的决定的，乙方有权取消本协议

　　第一条所述对甲方的贷款(或提前回收贷款本息并有权要求甲方赔偿损失)

　　第八条 本协议是所担保贷款合同的组成部分，经协议双方授权代表签字后并自办理完毕股权质押登记之日起生效。

　　第九条 甲、乙双方在履行本协议过程中发生争议时，应友好协商解决;协商不成时，任何一方可将争议提请____________仲裁委员会并按照提起仲裁时该会有效的仲裁规则裁决，仲裁裁决对双方具有最终的法律效力。

　　第十条 本合同一式三份，双方各执一份，另一份办理股权质押登记用。 出质人：____________有限责任公司 授权代表：(签字)______________ ________年____月____日 质权人：____________________银行 授权代表：(签字)______________ ________年____月____日

施工合同书(汇编15篇)（扩展3）

——销售合同书(汇编15篇)

销售合同书(汇编15篇)

　　随着人们对法律的了解日益加深，合同的地位越来越不容忽视，在达成意见一致时，制定合同可以享有一定的自由。那么常见的合同书是什么样的呢？以下是小编整理的销售合同书，希望能够帮助到大家。

销售合同书1

　　需方：______

　　供方：______

　　签定地点：

　　签定时间：______年______月______日

　　为了保障供需双方的合法权益，本着互惠互利的原则，根据《中华人民共和国合同法》，经供需双方友好协商一致达成以下条款：

　　一、货物明细：名称陶粒砖，规格19×19×39（cm），数量______，单价350元/m3，金额______元。

　　二、合同总额：______。

　　三、材质要求及技术标准：材质按双方认可的样品为标准。

　　四、交货及退货：交货时产品表面完整，重量合格，由于陶粒砖为易损货物已经确认出厂不可退货。

　　五、运输费用：合同货物运输费用由供方承担。

　　六、交货地点：______。

　　七、验收标准及验收期限：验收标准按供方提供的产品清单及企业产品生产制作标准；验收期限：供方生产完毕后，提前三天通知需方，需方应在三天内组织验收，如逾期仍未组织验收，视为验收合格。

　　八、结算方式：需方预付合同总额的______%，验货后付______%，发货完毕付剩余______%。

　　九、违约责任：

　　1，合同一经签定，供需双方必须严格执行，如单方无故终止合同，终止合同方应一次性赔偿对方合同总额50%的违约金（遇有不可抗力因素除外）；

　　2，按合同规定的付款时间，需方须及时付款。

　　3，供方按合同按时交货。

　　十一、本合同未尽事宜，双方协商解决，协商不能解决的，应递交国家有关法______律部门进行裁决。

　　十二、本合同一式四份，供需双方各持二份，签字盖章生效。

　　需方：______供方：______

　　代表：______代表：______

　　地址：______地址：______

　　电话：______电话：______

销售合同书2

　　甲、乙双方于?年___月____日,就乙方承接甲方区域销售总代理事宜，在互利互惠、优势互补的基础上，经友好协商，达成共识，签定本区域销售总代理合同书，具体条款如下：一、地区总代理的确认经双方确认：甲方开发生产的系列产品有广阔的市场潜力和发展前景。(1)甲方授予乙方区域的销售总代理权，由其全权负责该地区的销售和售后服务。

　　(2)乙方接受甲方授权后，甲方不得在乙方总代理的区域内另设其它代理商或经销商。二、乙方承诺(1)乙方接受甲方授权后，将集中力量，尽快地在所代理的区域内建立起有效的( )销售。(2)乙方接受甲方授权后，在本合同生效之日起，一个月内向甲方下订单。每一份订单的货物规格为一种至数种，每种规格产品的订货数量要达到甲方的要求

　　三、代理保证(1)如果甲方在乙方总代理地区以内，以任何方式给其他代理商或经销商授权，甲方必须赔偿乙方损失，以乙方当年订单总金额月*均数作为赔偿标准，并立即取消该地区其他的代理商或经销商的授权。

　　(2)乙方的总代理权只在授权地区生效，不能在其他已授权的地区扰乱市场，否则，将取消其代理资格。(3)乙方在代理期间，若自动放弃代理权，或无法完成本合同所列的相关要求，甲方均有权终止本代理合同，在该地区另寻代理商。四、地区代理价格??

　　如因通货膨胀或其它客观原因，致使甲方所定供价必须调整，甲方必须提前通知乙方，并共同协调双方利益。以上供价均为甲方发站价，运费由乙方负责，甲方代办托运，甲方所付运费，由乙方在下次订单结算时付清。五、订货及供货(1)经双方协定及认可，甲方接下乙方的订单后，甲方应积极为乙方组织生产，保证及时向乙方提供货源，尤其是甲方生产及原材料紧张时，更必须优先保证乙方的订单。(2)乙方下订单时，应预付订单金额的％给甲方，作为订金。(3)具体操作细节依照甲乙双方拟定的订购合同。六、付款方式和运输方式（1）银行结算。（2）现金支付。（3）具体操作细节依照甲乙双方拟定的订购合同。七、质量保证和售后服务(1)甲方产品严格按照国家技术监督部门备案的企业产品质量标准生产，并经质检部门严格检验合格后出品。(2)为保证用户利益，用户所购产品，按照国际电子类产品通行标准，给予质量保证和售后服务。八、本合同执行过程中，如遇不可抗力的影响造成经济损失，由各方自负，与对方无关。九、本合同在双方代表签字之日起生效，有效期暂定一年，期满乙方有续签优先权，本合同未尽事宜，甲乙双方随时协商解决。十、本合同一式两份，双方各执一份，同具法律效果。甲方：代表签名及盖（公司）章__________________日期：

　　乙方：__________________代表签名及盖（公司）章__________________日期

销售合同书3

　　1、工作时间安排：

　　电脑城上班时间为上午9:00am-下午6:30pm，杜绝迟到早退。

　　2、试用期工资及结算标准：

　　1）底薪800元/月（不包吃住），试用期限为一个月。

　　2）试用期间，未满一个月自动离职者，不结算工资；试用期不计提成。

　　3、底薪的递增标准：

　　试用期满，底薪涨至1000元/月（不包吃住）。

　　1）每半年底薪递增50元，以些类推，无上限。

　　2）递增的底薪工作满一年后予以支付。

　　4、每月提成的支付标准：

　　1）单次销售监控器材或者装机，利润高于100元的按20%的标准计入提成。

　　2）单次销售利润低于100元，不计入提成；

　　3）单次利润不是整数的按整数计算，如：420元按400元计算。

　　4）电脑城内部及外面电脑同行的监控器材销售收入不计入提成。

　　5）提成收入于下个月中旬予以支付。

　　5、奖金分配制度：

　　工作满一年，发放500元奖金。

　　1）工作奖金300元，分配标准视全年迟到早退/工作失误的考核情况进行递减。全年有10个免费基准分，若扣完还有迟到早退/工作失误/请假等现象，则每次递减10元。

　　2）合同期满前，提前一个月申请离职，培训出合格的员工顺利交接工作，可获得奖励200元。

　　6、福利制度：

　　1）每月有2天休息，在不影响工作的前提下，可自行安排时间。

　　2）工资统一结算时间为每月15日。

　　3）若适当延长下班时间，不计加班。

　　4）国家法定节假日若未安排休息，可支取奖金100元/次。

　　5）年假天数视电脑城内部安排而定，多出的天数作请假处理。

　　请认真阅读以上内容，明白双方的责任和义务。

　　甲方：乙方：

　　年 月 日

销售合同书4

　　需方：（以下简称甲方）

　　供方：（以下简称乙方）

　　依据《中华人民共和国合同法》及其它相关法律、法规，甲乙双方遵循*等、自愿、公*和诚实信用的原则，就管件销售合同事宜协商一致，签定本合同，并严格履行。合同如下：

　　第一条：合同总价乙方严格按照甲方工程所需，供予甲方的产品及产品价格（详见附件），总货款为人民币____元。

　　第二条：验收方法乙方所**品严格按照样品质量标准验收，并提**品检验报告及合格证。

　　第三条：货款及结算方法

　　1、合同总价为人民币____元（此价格为不含税价格）。

　　2、货品到达当日且验收合格，甲方须付于乙方合同总价之____%，为人民币____元。

　　第四条：交货规定

　　1.交货方式：甲方提供材料验收场地，保证货运道路畅通。

　　2.交货地点：

　　3.交货日期：

　　4.运输费：运费由____方承担，货品装卸由____方承担。

　　第五条：经济责任

　　（一）乙方责任

　　1、货品品种、规格、质量不符本合同规定时，甲方同意利用者，按质论价。不能利用的，乙方应负责退货。

　　（二）甲方责任

　　1、甲方如中途变更品种、规格、质量等，应偿付变更部分货款总值____%的罚金。

　　2、甲方如中途退货，应事先与乙方协商，乙方同意退货的，应由甲方偿付乙方退货部分总值____%的罚金。乙方不同意退货的，甲方仍按合同规定收货。

　　3、甲方如未按规定日期向乙方付款，每延期一天，应按延期付款总额万分之____付给乙方作为延期罚金。

　　4、乙方送货，如甲方拒绝验收接货，甲方应承担因此造成的损失、运输费用及罚金。

　　第六条：违约责任

　　1、本合同所订条款，甲、乙双方不得擅自注销或更改，如任何一方要求注销或变更合同视为违约，违约一方须向对方偿付违约部分总额____%的作为补偿金。

　　2、如确因不可抗力因素不能履行或延期履行本合同时，应及时通知对方。在取得对方主管部门同意后，本合同可以延期履行或部分履行。

　　第七条：其它约定

　　合同执行中发生纠纷，双方应首先协商解决，如协商不妥，可由任何一方向所在地工商行政管理局申请调解仲裁，也可向当地人民法院起诉。

　　本合同未尽事宜，由双方协商解决，另订附则附于本合同内，与本合同有同等法律效力。

　　本合同共一式二份，甲、乙双方各执一份。自双方签订盖章后生效，本工程结束后自动解除。

　　甲方： 乙方：

　　（盖章） （盖章）

　　代表： 代表：

　　电话： 电话：

　　____年____月____日 ____年____月____日

销售合同书5

　　合同编号：_________

　　甲方（被代理人）：_________

　　法定代表人：_________

　　电话：_________

　　乙方（代理人）：_________

　　法定代表人：_________

　　电话：_________

　　甲乙双方本着自愿、*等、互惠互利、诚实信用的原则，经充分友好协商，就乙方销售代理甲方_________产品的相关事宜，订立如下合同条款，以资共同恪守履行。

　　一、代理区域

　　1、乙方的代理区域为：_________地区。

　　二、代理产品

　　1、乙方代理销售甲方的产品为：_________

　　三、代理权限

　　1、甲方授权乙方为_________地区的独家代理商，全面负责该地区的销售和经销商管理。

　　2、甲方不得在乙方代理区域内另设其他代理或经销商。如出现上述情况，甲方须退还乙方保证金，乙方有权立即终止代理合同及得到相应补偿。

　　3、乙方严禁跨区域窜货，对有跨区域窜货行为的乙方，甲方将取消其代理资格，本合同将自动终止。

　　4、乙方在代理经营甲方产品的同时，必须禁止经营其他对甲方有竞争有冲击的同类产品。否则甲方有权追究乙方的违约责任。

　　5、对于乙方代理的销售区域，乙方可以根据实际情况制订销售政策，原则上甲方不予干涉，但乙方对于自己以及下属经销商的经销行为负无限连带责任。

　　四、代理期限

　　1、本合同的代理期限为____年，从本合同签订之日起至_____年_____月_____日止。双方可根据本合同的约定提前终止或续期。

　　2、乙方要求对本合同续期的，应至少在本合同期限届满前提前__个月向甲方书面提出。甲方同意的，与乙方签订续期合同。

　　3、甲、乙双方约定，在本合同期限届满时，乙方满足以下条件可以续约

　　（1）较好地履行了本合同的义务，没有发生过重大违约行为；

　　（2）已经向甲方支付了到期的全部款项；

　　（3）签署放弃可针对甲方提起诉讼和仲裁的文件；

　　（4）同意向甲方支付_________元的续约费；

　　（5）_________

　　五、最低代理销售额

　　乙方承诺每月向甲方的订货量为_________，乙方保证一个会计年度的营业收入均不得低于_________元。如果连续____月不能完成销售指标的，甲方有权取消乙方代理资格。

　　六、代理商品价格

　　1、配送价格：甲方向乙方统一配送产品的价格，按照成本价格加管理费的办法确定，但管理费最多不得超过成本价格的_________％。成本价格由进项价格、进项税、包装费、运费等构成。甲方除向乙方收取资格审查费和销售返利以外，不得向乙方收取其他费用或牟取任何利益。

　　2、销售价格：乙方应当按照甲方建议（规定）的零售价格销售产品（服务）。乙方不得擅自调整规定的产品销售价格或以收取其他费用等方式变相加价。如果甲方建议（规定）的零售价格不符合本地区市场情况，乙方需调整销售价格时，应当向甲方报告。甲方应当根据系统的统一性要求和乙方所处地区的市场情况综合考虑，作出调整价格的决定。

　　七、佣金

　　1、乙方的佣金以每次售出并签字的协议产品为基础，其收佣百分比如下：_________元按____％收佣；_________元按____％收佣。

　　2、佣金以发票金额计算，任何附加费用如包装费、运输费、保险费、海关税或由进口国家征收的关税等应另开发票。

　　3、佣金按成交的货币来计算和支付。

　　4、甲方每季度应向乙方说明佣金数额和支付佣金的有关商务，甲方在收到货款后，应在30天内支付佣金。

　　5、乙方所介绍的询价或订单，如甲方不予接受则无佣金。若乙方所介绍的订单合约已中止，乙方无权索取佣金，若该合约的中止是由于甲方的责任，则不在此限。

　　八、商情报告

　　1、乙方有权接受客户对产品的意见和申诉，并及时通知甲方，以关注甲方的切身利益为宜。

　　2、乙方应尽力向甲方提供商品的市场和竞争等方面的信息，每月需向甲方寄送工作报告。

　　3、甲方应向乙方提供包括销售情况、价目表、技术文件和广告资料等一切必要的信息。甲方还应将产品价格、销售情况或付款方式的任何变化及时通知乙方。

　　九、推销、宣传与广告

　　1、乙方是_________市场的全权代理，应收集信息，争取客户，尽力促进产品的销售。

　　2、乙方有义务通过广告活动，宣传代理产品（服务），并按照本合同的规定负担广告与宣传费用。

　　3、甲方通过制定总体广告计划及其他规定，实施产品的广告计划和发布广告；乙方应按照甲方的要求在代理区域内发布促销广告，开展促销活动。

　　4、乙方应当执行甲方对广告活动的要求，不得违反规定发布广告。

　　5、乙方可自行策划并实施针对代理区域市场特点的广告宣传或促销推广活动，但必须获得甲方事先书面同意，并在甲方指导下进行。

　　十、购货与销售

　　1、乙方需货时，应向甲方发出书面订单，一般应在每月____日以前向甲方下达下一月度订单，并在提货前全额支付货款。

　　（1）甲方收到乙方全额货款后交付货物，交货地点为乙方所在地。

　　（2）甲方可代乙方发货，乙方承担铁路货运或汽运费，航空货运费等，发货方式由乙方确定。

　　（3）甲方将在发货后将货运单据传真或寄至乙方。货运时间以货运单据上标明的时间为准。

　　2、乙方须在收到货物后_____日内对产品的质量进行检验，因产品质量及包装不符合质量标准的，或者产品的保质期已经超过规定标准的，由甲方予以换货或退货。

　　十一、监督、培训及售后服务

　　1、甲方应当在不影响乙方正常营业的前提下，定期或不定期对乙方的经营活动进行辅导、检查、监督和考核。乙方应当遵循甲方或其委派的督导员在经营过程中的建议和指导。

　　2、乙方应当保持完整、准确的交易记录，在每月_________日前向甲方递交上月的总营业收入的财务报表。

　　3、在本合同有效期内，甲方应持续地对乙方提供开展经营所必需的营销、服务或技术上的指导，并向乙方提供必要的协助。

　　4、甲方为乙方提供的产品严格按照甲方提供的质保书和国家的相关规定进行质保服务。

　　5、乙方在销售完成后，应按甲方要求填写客户登记表，并应于每月定期以传真或其他形式向甲方返回客户登记表，以便于日后的售后服务和例行巡检工作。

　　6、当乙方发生售后服务要求时，乙方应书面通知甲方服务要求和内容，甲方应在收到乙方通知的__小时内给予答复，确认服务内容和时间，同时，甲方向乙方提供__小时售后服务热线联络服务。

　　7、乙方应经常视察市场，如发现第三方侵犯甲方的工业产权或有损于甲方利益的任何非法行为，乙方应据实向甲方报告。乙方应尽最大努力并按照甲方的指示，帮助甲方使其不受这类行为的侵害，甲方将承担正常代理活动以外的此类费用。

　　8、乙方不应与甲方或帮助他人与甲方竞争，乙方更不应制造代理产品或类似于代销的产品，也不应从与甲方竞争的任何企业中获利。同时，乙方不应代理或销售与代理产品相同或类似的（不论是新的或旧的）任何产品。

　　十二、合同转让

　　1、在本合同有效期内，乙方应当独立自主地经营代理业务，禁止以承包、租赁、合作、委托或其他任何方式将代理销售业务全部或部分转移给第三人经营管理。

　　2、未经甲方书面同意，乙方不得转让本合同。

　　（1）乙方要求转让本合同时，应当将转让的理由及转让条件、受让人按照本合同规定制作的信息披露文件等情况报告甲方，由甲方作出是否同意转让的决定。

　　（2）乙方转让本合同时，在同等条件下，甲方指定的第三人有优先受让的权利。在甲方向乙方发出优先受让的通知后，乙方不得撤销转让或变更转让价格与转让条件

　　（3）乙方转让本合同，受让人应当与甲方重新签订代理销售合同。

　　十三、合同变更

　　1、为适应市场竞争的需要，甲方有权对本合同进行适当变更，但变更必须是善意与合理的，且不得与主合同及合同附件中的附属协议的内容相抵触。

　　2、甲方应当将合同变更的原因、可行性及有关事项，在规定的变更时间前__天通知乙方。

　　3、乙方应当按照甲方的规定在代理区域内实行变更，并及时将实施的情况报告甲方。

　　4、在本合同期满续订合同时，甲方有权以新制定的销售代理合同代替本合同。对本合同的修订应基于合理和善意的准则，且新制定的销售代理合同文本应当适用于全部的代理销售商。

　　十四、合同终止

　　1、本合同因下列情况而终止：

　　（1）合同期限届满，甲乙双方不再续签本合同；

　　（2）甲乙双方通过书面协议解除本合同；

　　（3）因不可抗力致使合同目的不能实现的；

　　（4）在合同期限届满之前，当事人一方明确表示或以自己的行为表明不履行合同主要义务的；

　　（5）当事人一方迟延履行合同主要义务，经催告后在合理期限内仍未履行；

　　（6）当事人有其他违约或违法行为致使合同目的不能实现的；

　　（7）一方宣告破产或宣告解散；

　　（8）法院、**等行政行为要求代理商终止营业；

　　（9）_________。

　　2、本合同终止后，乙方应立即停止使用与代理销售有关的甲方任何的标识及知识产权。

　　3、乙方应在本合同终止之日起____日内返还甲方为履行本合同而提供的所有物品，包括文件及其副本或其他任何复制品。

　　4、本合同终止之日存在的全部完好无损、尚在保质期内、可以再次使用或销售的剩余产品的处理方式为：

　　□甲方以原售价回购；

　　□乙方自行处理；

　　□_________。

　　十五、合同解除

　　1、甲方有下列行为之一的，乙方有权书面通知单方解除合同，解除合同的通知在到达甲方时生效：

　　（1）在本合同签订时不符合法律、法规关于代理商资格的强制性规定致使乙方遭受经济损失的；

　　（2）在签订本合同前未按法律、法规规定提供代理相关信息或提供虚假信息致使乙方遭受经济损失的；

　　（3）在本合同签订时不具备或本合同有效期内丧失相关知识产权的所有权或使用权，导致第三方向乙方主张相关权利的；

　　（4）因产品质量问题引起大量投诉并被主要媒体曝光，品牌形象和价值及企业商誉受到严重损害的。

　　（5）无故停止向乙方供应代理产品；

　　（6）公开许可乙方使用的商业秘密的，致使乙方遭受经济损失的；

　　（7）甲方不履行或不完全履行本合同项下的任何义务，乙方书面通知其______日内更正，逾期未更正的；

　　（8）_________

　　2、乙方有下列行为之一的，甲方有权书面通知其更正，乙方应在接到通知后___日内更正，逾期未更正的，甲方有权书面通知单方解除合同，解除合同的通知在到达乙方时生效：

　　（1）因管理和服务问题引起大量投诉或被主要媒体曝光批评，严重损害甲方经营体系的商誉；

　　（2）未经甲方事先书面同意擅自全部或部分转让本合同；

　　（3）故意向第三人泄露甲方的商业秘密的；

　　（4）故意向甲方报告错误的或误导性的信息；

　　（5）违反竞业禁止的规定参与竞争的；

　　（6）连续____月未能完成销售指标，受到甲方__次以上处罚，屡教不改的；

　　（7）乙方逾期支付本合同项下的任何款项，逾期超过__天，仍不改正的；

　　（8）_________

　　十六、声明及保证

　　（一）甲方：

　　1、甲方为一家依法设立并合法存续的企业，有权签署并有能力履行本合同。

　　2、甲方签署和履行本合同所需的一切手续均已办妥并合法有效。

　　3、在签署本合同时，任何法院、仲裁机构、行政机关或监管机构均未作出任何足以对甲方履行本合同产生重大不利影响的判决、裁定、裁决或具体行政行为。

　　4、甲方为签署本合同所需的内部授权程序均已完成，本合同的签署人是甲方法定代表人或授权代表人。本合同生效后即对合同双方具有法律约束力（二）乙方：

　　1、乙方为一家依法设立并合法存续的企业，有权签署并有能力履行本合同。

　　2、乙方签署和履行本合同所需的一切手续均已办妥并合法有效。

　　3、在签署本合同时，任何法院、仲裁机构、行政机关或监管机构均未作出任何足以对乙方履行本合同产生重大不利影响的判决、裁定、裁决或具体行政行为。

　　4、乙方为签署本合同所需的内部授权程序均已完成，本合同的签署人是乙方法定代表人或授权代表人。本合同生效后即对合同双方具有法律约束力。

　　十七、保密

　　甲乙双方保证对在讨论、签订、执行本协议过程中所获悉的属于对方的且无法自公开渠道获得的文件及资料（包括商业秘密、公司计划、运营活动、财务信息、技术信息、经营信息及其他商业秘密）予以保密。未经该资料和文件的原提供方同意，另一方不得向任何第三方泄露该商业秘密的全部或部分内容。但法律、法规另有规定或双方另有约定的除外。

　　十八、通知

　　1、根据本合同需要一方向另一方发出的全部通知以及双方的文件往来及与本合同有关的'通知和要求等，必须用书面形式，可采用（书信、传真、电报、当面送交等）方式传递。以上方式无法送达的，方可采取公告送达的方式。

　　2、各方通讯地址如下：_________。

　　3、一方变更通知或通讯地址，应自变更之日起__日内，以书面形式通知对方；否则，由未通知方承担由此而引起的相关责任。

　　十九、争议的处理

　　1、本合同受中华人民共和国法律管辖并按其进行解释。

　　2、因履行本合同引起的或与本合同有关的争议，双方应首先通过友好协商解决，如果协商不能解决争议，则采取以下种方式解决争议：

　　（1）提交当地仲裁委员会仲裁；

　　（2）依法向人民法院起诉。

　　二十、不可抗力

　　1、如果本合同任何一方因受不可抗力事件影响而未能履行其在本合同下的全部或部分义务，该义务的履行在不可抗力事件妨碍其履行期间应予中止。

　　2、声称受到不可抗力事件影响的一方应尽可能在最短的时间内通过书面形式将不可抗力事件的发生通知另一方，并在该不可抗力事件发生后__日内向另一方提供关于此种不可抗力事件及其持续时间的适当证据及合同不能履行或者需要延期履行的书面资料。声称不可抗力事件导致其对本合同的履行在客观上成为不可能或不实际的一方，有责任尽一切合理的努力消除或减轻此等不可抗力事件的影响。

　　3、不可抗力事件发生时，双方应立即通过友好协商决定如何执行本合同。不可抗力事件或其影响终止或消除后，双方须立即恢复履行各自在本合同项下的各项义务。如不可抗力及其影响无法终止或消除而致使合同任何一方丧失继续履行合同的能力，则双方可协商解除合同或暂时延迟合同的履行，且遭遇不可抗力一方无须为此承担责任。当事人迟延履行后发生不可抗力的，不能免除责任。

　　4、本合同所称“不可抗力”是指受影响一方不能合理控制的，无法预料或即使可预料到也不可避免且无法克服，并于本合同签订日之后出现的，使该方对本合同全部或部分的履行在客观上成为不可能或不实际的任何事件。此等事件包括但不限于自然灾害如水灾、火灾、旱灾、台风、地震，以及社会事件如战争（不论曾否宣战）、动乱、**，**行为或法律规定等。

　　二十一、合同的解释

　　本合同未尽事宜或条款内容不明确，合同双方当事人可以根据本合同的原则、合同的目的、交易*惯及关联条款的内容，按照通常理解对本合同作出合理解释。该解释具有约束力，除非解释与法律或本合同相抵触。

　　二十二、补充与附件

　　本合同未尽事宜，依照有关法律、法规执行，法律、法规未作规定的，甲乙双方可以达成书面补充合同。本合同的附件和补充合同均为本合同不可分割的组成部分，与本合同具有同等的法律效力。

　　二十三、合同的效力

　　本合同自双方或双方法定代表人或其授权代表人签字并加盖单位公章或合同专用章之日起生效。有效期为___年，自______年___月___日至_____年____月____日。

　　本合同正本一式两份，双方各执一份，具有同等法律效力。

　　甲方（盖章）：_________ 乙方（盖章）：_________ 委托代理人（签字）：_________ 委托代理人（签字）：_________ 开户银行及账号：_________ 开户银行及账号：_________

　　_________年____月____日 ____年____月____日

销售合同书6

　　委托方（甲方）：

　　受托方（乙方）：

　　甲、乙双方本着真诚*等、互惠互利之原则，就甲方代理的家用净水系列产品授权乙方代理销售之事项订立如下约定，供双方共同遵照执行。

　　一、代理期限、区域、标的物、销售价及销售目标

　　1. 代理期限：自 年 月 日起至 年 月 日止。

　　2. 代理区域：×××已建成居民小区

　　3. 代理标的物：渠道专**品。

　　4. 代理销售价：详见附件一：产品销售价格表。

　　5. 代理销售目标：合同期内结算提货额不低于 万元，履约保证金元。

　　二、甲方基本义务

　　1. 甲方根据乙方选择的直销方式，为乙方提供一套遮阳帐篷或者一幅形象墙写真，另向乙方提**品手册、企业样本、宣传折页等，指导或协助制定营销方案；

　　2. 甲方负责为乙方提供技术培训和有关技术指导；

　　3. 签约本合同后，甲方提供售出产品的送货、安装、售前、售后技术的永久支持。甲方持续提供全屋净水项目的技术方案、终端客户方案沟通等支持；

　　4. 为有利于产品的顺利销售，甲方应协助乙方开展各种促销工作。

　　三、乙方基本义务

　　1. 负责在授权代理区域开展小区直销活动，与小区主管部门接洽布展事宜、处理展销期间可能出现的各种经济、法律纠纷并承担由此产生的各种费用；

　　2. 负责安排不少于2人的现场专职促销员，担任本代理事项下的产品导购及销售手续办理，确保产品展销正常、高效进行；

　　3. 妥善保管遮阳帐篷或写真墙纸，做好日常保洁与维护。非正常损坏的，应承担维修费或购买新品的费用；

　　4. 乙方应于收取终端客户支付的产品价款、定金等现金收入的当日18点钟以前，将终端客户详细信息，包括：姓名、联系电话、详细住址、购买产品型号及价格、预约安装日期、是否代收尾款及尾款详细数目等全部信息编制手机短信告知甲方 壹

　　业务内勤。详见附件2-产品销售及安装作业流程

　　5. 乙方应按照甲方规定的零售价标示产品价格，遵守甲方有关产品销售价格方面的

　　规定。承担产品出厂标配范围外所有材料、备件的费用（产品保修期内更换的材料、备件除外）。

　　6. 乙方应无条件接受甲方推出的产品促销活动，并执行产品促销的优惠折扣、助销

　　返利等规定。否则，如乙方拒绝接受甲方的促销活动，甲方有权终止乙方的代理资格。

　　7. 承担本代理事项下的直销场地租金、现场导购人员的薪酬等相关费用。

　　四、双方共同义务

　　甲、乙双方应共同遵守本合同之所有条款，恪守信用，双方的义务不仅体现在合同订立之时，而是贯穿整个合同的始终。

　　五、销售奖励、销售区域及销售行为约定

　　1. 销售奖励：

　　说明：

　　1） 返利发放的具体方式为：年终结算后一次性现金支付；

　　2） 年终返利兑现时间为：双方对账目核对无误后，下一年度一个月内。

　　2. 乙方不得从事代理产品的批发业务，不得在互联网、专卖店、商场以及各类营业性场所陈列或销售代理产品。否则，甲方有权停止供货，并解除本合同，并向乙方收取违约金。

　　3. 若乙方未在合同规定的区域内销售，有越区销售行为，每发现一次甲方有权按当次销售额的二倍向乙方收取违约金，直至以书面通知方式取消乙方的代理资格，同时乙方需要承担本合同中规定的其他违约责任。

　　4. 乙方对其销售区域负有市场开发和维护的责任，如乙方不能满足市场开发要求，销售任务完成率低于签约销售目标的50%，甲方有权对本合同规定的进货价格进行调整，直至单方解除本合同，终止合作。

　　六、合作模式

　　1. 甲方对乙方的小区直销活动实行报备制度，并给予已报备居民小区在报备期内的独家代理权。具体约定如下：

　　（1） 乙方应及时向甲方指定人员登记已考察的居民小区，进行小区直销报备。乙方 贰

　　报备不得涉及甲方已经报备的居民小区；

　　（2） 报备周期为3个

　　月。3个月后乙方未在小区建立直销网点，则报备自动失效；

　　特殊原因可书面申请延期优先报备，否则，如乙方没有书面申请，甲方有权允许其他代理人进驻该小区直销；

　　（3） 跨报备区域销售实行事前报批制度，经甲方许可后方可跨区销售，产品由该报

　　备小区的代理商出货，利润由销售代理商和出货代理商按3:7比例分成；

　　（4） 经甲方核实，乙方所报备的居民小区不具备进驻条件的，则属于恶意报备。

　　2. 乙方所有出样产品（出样产品需拍照存档），甲方均按照代理提货价的八折优惠；

　　3. 乙方应为个体工商户或自然人，本代理事项下乙方销售产品的供货是指乙方销售某一款产品给终端客户后，由甲方负责将该产品送货给终端客户并完成产品的安装与调试。

　　4. 甲方对乙方供货均实行先款后货，即：乙方按照合同的提货价将订单全款打入甲方指定账户并经甲方确认后，甲方安排供货。

　　否则，如乙方仅支付部分货款或未付款的，甲方一律不予供货；

　　5. 甲方供货的一般性规定：甲方确认收到乙方货款和终端客户详细信息之日起五日内供货。特殊情况需要延期的，应提前二日通知乙方并征得客户同意后方可延期。

　　七、付款、供货与结算

　　1. 本合同签订后五个工作日内，乙方将0.00元保证金存入甲方指定账户或银行卡内。

　　2. 甲方指定收款账户：

　　银行账号：

　　账户名：

　　开户行：

　　账号：

　　银行卡号：

　　开户行：

　　卡号：

　　户名：

　　3. 如乙方委托甲方向终端客户收取销售尾款时，甲方代收的销售尾款将存入甲方为乙方设立的专项结算账户，专项结算账户资金可冲抵乙方的提货款；

　　4. 甲乙双方往来账目的核算时间为每月25日，甲方财务部门每月向乙方发送一份当 叁

　　月往来账目对账明细表。

　　八、其它约定

　　1. 甲方对市区三环以内的供货全部免费送货安装。供货地点在三环与四环之间的，每台次收取30元远程服务费；供货地点在四环以外的，每台次收取50元远程服务费。

　　2. 本代理事项范围内，因甲方提供给购买人的产品质量缺陷、安装事故或其他甲方责任等导致已出售产品的退换货、产品维修等，所发生的任何纠纷与费用均由甲方负责。

　　九、违约条款

　　1. 若乙方违反本合同第一条第5款约定的，甲方有权单方解除本协议并另行发展该区域客户；

　　2. 若乙方违反本合同第五条第2款约定的，每发现一次乙方应向甲方支付1万元/次违约金；

　　3. 若乙方违反本合同第五条第3款、第六条第1款第（4）项约定的，每发现一次乙方应向甲方支付5000元/次违约金；

　　4. 如乙方违反本第六条第1款第（3）项约定的，每发现一次乙方应按当次销售额的二倍向甲方支付违约金。

　　5. 若甲方违反第六条第5款约定的，每出现一次甲方应向乙方支付1000元/次违约金；

　　十、本合同未尽事宜双方在确保本项目正常运营的基础上，充分协商并另行签订补充协议，补充协议与本合同具有同等法律效力。

　　十一、本合同发生异议，双方协商解决，协商不成向项目所在地法院提起诉讼。 十二、本合同一式两份，双方各持一份，签字盖章后生效。

　　甲方（盖章）： 乙方（盖章）：

　　委托代表： 委托代表： 电话： 电话：

　　签定日期：年 月 日签定日期：年 月 日

销售合同书7

　　买方(甲方)：___________________。

　　卖方(乙方)：__________________。

　　根据《中华人民共和国合同法》及相关法律法规，甲乙双方在自愿、*等、公*、诚实信用的基础上，协商订立本合同。

　　第一条外加剂的名称、规格、单位、数量和单价

　　外加剂名称____________________。

　　规格_________________

　　粉末/液体________________

　　数量为____________________。

　　单元_____________________。

　　单价为____________________。

　　(吨/元)____________________。

　　金额(人民币)_____________________。

　　备注_____________________。

　　总计____________________。

　　总价(大写)：人民币________________元。

　　第二条外加剂应符合下列技术标准(包括质量要求)。

　　1.国家标准，标准号__________________________。

　　2.当地标准，________市，标准号为____________________。

　　3.双方同意的附加技术要求(见附件)。

　　第三条计量方法

　　1.国家或主管部门有规定的，按规定执行；没有约定的，双方约定为：_____________________。

　　2.正负尾差、合理增减条款和在途自然减少(增加)交付数量的规定和计算方法：____________________________________________________________________

　　第四条包装标准和包装的供应和回收

　　对于包装标准，国家或主管部门有规定的，按规定执行；没有约定的，双方约定为：_____________________。

　　包装材料，除国家规定由甲方供应的外，由乙方负责供应；包装材料的回收利用是：___________________。

　　第五条交付方式、运输方式和到达地点

　　1.交货方式：___________________。

　　2.运输方式：___________________________。

　　3.交货地点：__________________________。

　　4.甲方应提前___小时(书面/电话)向乙方提出供应需求；交货后，双方签字确认。

　　第六条验收方法

　　1.甲方应在货物到达后48小时内按照相关标准进行验收。

　　2.甲方有权拒收不合格的外加剂，并退回给乙方..

　　3.因使用和保管不当造成产品质量下降的，甲方应自行承担相关责任。

　　第七条价款的结算和支付

　　1.价格结算依据：双方签字确认的英镑票据或签字盖章的对账单。

　　2.价格支付方式：_______________。

　　3.价格支付时间：______________。

　　4.在供货过程中，如果甲方未能在合同约定的期限内支付价款，乙方可暂停供货，但应提前5天通知甲方。

　　第八条违约责任

　　1.如甲方未按本合同约定支付价款，甲方应自支付之日起，按银行同期贷款利率向乙方支付所欠价款的利息。

　　2.如甲方未能履行本合同约定的其他义务，应按______向乙方支付违约金。给乙方造成损失的，还应当承担赔偿责任。

　　3.乙方未按合同约定履行义务的，应按_______向甲方支付违约金；给甲方造成损失的，还应当承担赔偿责任。

　　4.因不可抗力导致无法继续履行本合同而造成的任何损失，甲乙双方均不承担责任；因不可抗力导致合同终止所造成的损失由双方协商承担。

　　5._________________________________________。

　　第九条争议解决方式

　　本合同项下发生的争议应由双方协商解决或向______________________________________________________________________协商或调解不成的，按下列第种方式解决：

　　1.向人民法院提起诉讼；

　　2.提交__________仲裁委员会仲裁。

　　第十条其他约定事项

　　第十一条本合同未尽事宜，双方可另行协商。补充协议和附件是本合同不可分割的组成部分，与本合同具有同等法律效力。

　　第十二条本合同自双方签字盖章之日起生效。本合同及其附件一式两份，甲方一份，乙方一份，具有同等法律效力。

　　买方(签名和盖章)：______________

　　地址：__________________________

　　法定代表人：__________________________

　　电话：_________________________________

　　授权代理人：________________________

　　委托代理人：________________________

　　电话：_________________________________

　　现场联系人：____________________

　　电话：_________________________________

　　传真：_______________________________

销售合同书8

　　甲方：

　　地址：

　　乙方：

　　地址：

　　身份证号：

　　甲乙双方本着自愿、*等、互惠互利、诚实信用的原则，经充分友好协商，就乙方销售代理甲方指定产品的相关事宜，订立如下合同条款，以资共同恪守履行。

　　一、代理产品名称

　　甲方授权乙方代理甲方生产的以下产品：

　　1、超级电池单体、模组、应用系统

　　2、超级电容单体、模组、应用系统

　　二、代理权限

　　1.乙方在代理销售甲方产品的同时，必须禁止销售其他对甲方有竞争有冲击的同类产品。否则甲方有权追究乙方的违约责任。

　　2.乙方可以根据实际情况制订销售政策，原则上甲方不予干涉，但乙方对于自己的销售行为负无限连带责任。

　　3.甲方负责与客户签订产品供应合同，负责所售产品的质量及后续所需产品、服务的供应。

　　三、代理期限

　　1.本合同的代理期限为_______年，从本合同签订之日起至______年_____月_____日止。双方可根据本合同的约定提前终止或续期。

　　2.乙方要求对本合同续期的，应至少在本合同期限届满前提前__3 _个月向甲方书面提出。甲方同意的，与乙方签订续期合同。

　　3.甲、乙双方约定，在本合同期限届满时，乙方较好地履行了本合同的义务，没有发生过重大违约行为，可以续约。

　　四、最低代理销售额

　　乙方承诺一个会计年度的营业收入月均不得低于__50万____元。如果连续___6__个月不能完成销售指标的，甲方有权取消乙方代理资格（甲方造成的情况除外）。

　　五、代理商品价格

　　1.乙方应当按照甲方建议（规定）的零售价格范围销售产品 。乙方不得擅自调整规定的产品销售价格。

　　2.如果甲方建议（规定）的零售价格不符合本地区市场情况，乙方需调整销售价格时，应当向甲方报告。甲方应当根据系统的统一性要求和乙方所处地区的市场情况综合考虑，做出调整价格的决定。

　　六、佣金及费用

　　1.乙方的佣金以每次售出并签字的协议产品为基础，其收佣百分比如下：按公司定价销售的按__2___％收佣；销售价格高出公司定价__0-10__％的高出部分按__5 _％收佣，销售价格高出公司定价__10-20__％的高出部分按__15_％收佣，销售价格高出公司定价__20-30__％的高出部分按_25_ _％收佣，销售价格高出公司定价__30 _％以上的统一按照 30% 收佣。

　　2.佣金以发票金额计算，任何附加费用如包装费、运输费、保险费等应另开发票。

　　3.佣金按成交的货币来计算和支付。

　　4.甲方每季度应向乙方说明佣金数额和支付佣金的有关商务，甲方在收到货款后，应在30天内支付佣金。

　　5.乙方所介绍的询价或订单，如甲方不予接受则无佣金。若乙方所介绍的订单合约已中止，乙方无权索取佣金。

　　6.乙方因推广甲方产品所发生的合理费用如差旅、招待费用等，甲方应在核实无误的情况下给予报销。具体报销标准参照甲方《业务费用报销管理规则》执行，超出报销标准的原则上不予报销。

　　7. 乙方招待费用由甲方财务部每季进行统计,汇总后反馈给乙方,甲方根据每月度的销售及回款率达成情况进行评估,如未能达成计划,采取倒扣方式执行。具体倒扣标准参照甲方《业务费用报销管理规则》执行。

　　8.乙方报销费用，均需提供相应的正规发票。

　　七、商情报告

　　1.乙方应尽力向甲方提供商品的市场和竞争等方面的信息，每_ 1 _个月需向甲方寄送工作报告。

　　2.甲方应向乙方提供包括销售情况、价目表、技术文件和广告资料等一切必要的信息。甲方还应将产品价格、销售情况或付款方式的任何变化及时通知乙方。

　　八、推销、宣传与广告

　　1.乙方应收集信息，争取客户，尽力促进产品的销售。

　　2.乙方可通过广告活动，宣传代理产品（服务），并按照本合同的规定负担广告与宣传费用。

　　3.乙方应当执行甲方对广告活动的要求，不得违反规定发布广告。

　　4.乙方可自行策划并实施针对市场特点的广告宣传或推广活动，但必须获得甲方事先书面同意，并在甲方指导下进行。

　　九、竞业限制

　　1.乙方不应与甲方或帮助他人与甲方竞争，乙方更不应制造代理产品或类似于代销的产品，也不应从与甲方竞争的任何企业中获利。同时，乙方不应代理或销售与代理产品相同或类似的（不论是新的或旧的）任何产品。

　　2.乙方在本合同终止后的___2___年内，乙方不能生产和销售同类产品予以竞争，本合同终止后的__1____年内，乙方也不能代理其他类似产品，予以竞争。

　　3．所有产品设计和说明均属甲方所有，乙方应在协议终止时归还给甲方。

　　十、合同转让

　　1．在本合同有效期内，乙方应当独立自主地经营代理业务，禁止以承包、租赁、合作、委托或其他任何方式将代理销售业务全部或部分转移给第三人经营管理。

　　2．未经甲方书面同意，乙方不得转让本合同。

　　（1）乙方要求转让本合同时，应当将转让的理由及转让条件、受让人按照本合同规定制作的信息披露文件等情况报告甲方，由甲方作出是否同意转让的决定。

　　（2）乙方转让本合同时，在同等条件下，甲方指定的第三人有优先受让的权利。在甲方向乙方发出优先受让的通知后，乙方不得撤销转让或变更转让价格与转让条件，否则，乙方在___1____年内不得进行转让。

　　（3）乙方转让本合同，受让人应当与甲方重新签订代理销售合同。

　　十一、合同变更

　　1．为适应市场竞争的需要，甲方有权对本合同进行适当变更，但变更必须是善意与合理的，且不得与主合同及合同附件中的附属协议的内容相抵触。

　　2．甲方应当将合同变更的原因、可行性及有关事项，在规定的变更时间前__90____天通知乙方。

　　3．在本合同期满续订合同时，甲方有权以新制定的销售代理合同代替本合同。对本合同的修订应基于合理和善意的准则。

　　十二、合同终止

　　1．本合同因下列情况而终止：

　　（1）合同期限届满，甲乙双方不再续签本合同；

　　（2）甲乙双方通过书面协议解除本合同；

　　（3）因不可抗力致使合同目的不能实现的；

　　（4）在合同期限届满之前，当事人一方明确表示或以自己的行为表明不履行合同主要义务的；

　　（5）当事人一方迟延履行合同主要义务，经催告后在合理期限内仍未履行；

　　（6）当事人有其他违约或违法行为致使合同目的不能实现的。

　　2．本合同终止后，乙方应立即停止使用与甲方代理销售有关的所有产品宣传材料及信息，禁止以甲方代理名义对外销售产品。

　　3．乙方应在本合同终止之日起__10____日内返还甲方为履行本合同而提供的所有物品，包括代理产品及备件、文件及其副本或其他任何复制品。

　　十三、合同解除

　　1．乙方有下列行为之一的，甲方有权书面通知其更正，乙方应在接到通知后___10 __日内更正，逾期未更正的，甲方有权书面通知单方解除合同，解除合同的通知在到达乙方时生效：

　　（1）擅自代理销售其他产品或服务；

　　（2）未经甲方事先书面同意擅自全部或部分转让本合同；

　　（4）故意向第三人泄露甲方的商业秘密的；

　　（5）故意向甲方报告错误的或误导性的信息；

　　（6）违反竞业禁止的规定参与竞争的；

　　（7）连续___6个___月未能完成销售指标，受到甲方___2____次以上处罚，屡教不改的。 十四、保密责任

　　乙方保证对在讨论、签订、执行本协议过程中所获悉的属于；甲方的且无法自公开渠道获得的文件及资料（包括商业秘密、公司计划、运营活动、财务信息、技术信息、经营信息及其他商业秘密）予以保密。未经该资料和文件的原提供方同意，另一方不得向任何第三方泄露该商业秘密的全部或部分内容。保密期限为_合同有效期内及合同终止后五______年。

　　十五、争议的处理

　　1、本合同受中华人民共和国法律管辖并按其进行解释。

　　2、因履行本合同引起的或与本合同有关的争议，双方应首先通过友好协商解决，如果协商不能解决争议，则依法向甲方所在地人民法院起诉。

　　十六、补充与附件

　　本合同未尽事宜，依照有关法律、法规执行，法律、法规未作规定的，甲乙双方可以达成书面补充合同。本合同的附件和补充合同均为本合同不可分割的组成部分，与本合同具有同等的法律效力。

　　十七、其他条款

　　本合同自双方或双方法定代表人或其授权代表人签字并加盖单位公章或合同专用章之日起生效。

　　本合同正本一式_ _2 _份，双方各执_ _1 _份，具有同等法律效力。

　　甲方（盖章）：__________ 乙方（签字）：______________

　　委托代理人（签字）：________

　　_________年_______月______日 _________年_______月______日

销售合同书9

　　甲方(委托人)：

　　地XX址：XX电话：

　　证件类型：XX编号：

　　乙方(受托人)：

　　承蒙信任，委托我公司销售房产，我公司将竭诚为您提供专业的服务。为了明确双方的权利与义务，保障双方合法权益，在*等自愿和城市信用的原则下，双方达成如下合意：

　　一、委托出售房产概况：

　　房产坐落于：厦门市XX区XX路XX的房产，属于【划拨】【出让】性质，产权登记面积XX*方米，产权证号：XX，(购房合同号XX)，甲方保证就上述所作的描述系真实可靠，且甲方对该房产享有合法完全的处分权。

　　二、乙方义务：

　　1、代为寻找并提供适合的房产需求信息;

　　2、提供咨询并根据甲方的要求交换信息，草拟或推荐买卖合同文本;

　　3、代办业务：在甲方的要求下，根据甲方提供的证件和资料代为甲方办理上市审批、房产过户手续等(需另收代办费)。

　　4、/*方米，甲方同意在此价格基础上通过乙方介绍达成意向均可成交，甲方无异议。

　　三、佣金与费用：

　　甲、乙双方确定中介服务佣金数额为甲方所签《房产买卖协议》标金额的%。代办业务费为￥XX，【上市审批￥400】【产权过户￥400】。甲方应在他方签订《房产买卖协议》时向乙方支付佣金及所需代办业务费用。甲方通过乙方服务与他方签订房产买卖协议后，若因甲方原因导致交易无法完成，不影响甲方支付佣金的义务。

　　四、甲方义务：

　　1、本协议期满6个月内，甲方无论通过何种途径直接或间接与乙方介绍过的客户成交，均须向乙方支付本协议第三条约定的中介服务佣金;

　　2、甲方委托乙方代办上市审批、房产过户手续的，应及时提供真实完整的证件与资料;

　　3、非经乙方介绍，甲方通过其他中介组织或自行与他人达成交易的，应立即通知乙方。据此，乙方不应向甲方收取佣金。

　　五、委托期限：

　　本协议委托期限为天，自_______年____月____日。

　　六、协议附件：甲方物业全书证书，卖方信息登记表。

　　七、本委托书壹式贰份，甲、乙双方各执壹份，均具有同等法律效力。

　　八、补充约定：

　　XX注：本人理解并同意上述条款。

　　甲方(公章)：_________XX XX 乙方(公章)：_________

　　法定代表人(签字)：_________XX XX法定代表人(签字)：_________

　　_________年____月____日XX XX _________年____月____日

销售合同书10

　　甲方：

　　办公地址

　　法定代表人：

　　联系电话：

　　传真号码：

　　乙方：________________________________________XX公司

　　办公地址：

　　法定代表人：

　　联系电话：

　　传真电话：

　　双方经过友好协商，就甲方向乙方采购信付通终端及附属产品的价格及服务且乙方协助甲方办理XX银行阳光商旅白金卡及乐惠金卡服务，经双方共同确认，签订本合同。

　　第一条 合同产品、金额及付款方式

　　1.产品及金额

　　"POS终端"是指收单机构放置在特约商户处的，能够接受银联卡信息，具有通信功能，并接受柜员的指令而完成金融交易信息和有关信息交换的设备。乙方向甲方的供货价格如表一(终端报价表)

　　2.POS终端通讯费：每年80元。

　　3.服务费：1200元。

　　4.付款方式：银行汇款，汇到甲方指定账号，或到公司交款。

　　第二条 质量保证和售后服务

　　1.乙方收到货款后，由业务员将POS终端送货上门，安装调试。

　　2.POS终端保修期自甲方收到产品并签收之日起开始计算，产品保修期为一年，甲乙双方负责登记合同项下产品的终端序列号，并以此为据对产品保修时间进行确认。首年按照国家三包政策实行"三包"，即包修、包退、包换(人为损坏除外)。

　　3.乙方接到用户的维修申请后，通知用户将维护终端集中到终端厂商就*的维修网点处理，厂商承诺在收到需维修的终端后的3-5个工作日内将维修终端修理完毕。不能在网点维修的终端，厂商需提供备用终端供用户使用。

　　4.厂商承诺产品的质量保证及保修范围涵盖合同内产品的全部零部件，故障维护费用包含全部配件费、维修该设备的人工费用。

　　5.保修条件限于正常使用条件下发生的产品故障，因产品的保管不善、由人为或不可抗力造成的毁损不在保修范围内。

　　6.超出产品保修范围和保修期的终端故障维护，生产厂商将按统一的维修收费标准提供有偿维修服务。

　　第三条 保密条款

　　1.为本合同的"专有信息"是指在双方合作过程中一方从另一方(披露权方)得到的披露权方开发、创造、发现的或为披露权方所知的、或转移至该披露权方的、对该披露权方有商业价值的信息。"专有信息"包括但不限于有关商业秘密，电脑程序、设计技术、方案、专有技术、工艺、数据、业务与产品开发计划等，与该披露权方业务有关的客户信息及其他信息，或该披露权方从他方收到的保密信息。双方理解，信息披露权方拥有并将拥有"专有信息"，而这些"专有信息"对该披露权方是非常重要的;本合同项下的合作关系产生了甲、乙双方的与"专有信息"有关的信任关系。

　　2.未经信息披露权方事先书面同意，另一方将对任何"专有信息"保密，并不使用或向任何第三人披露这些"专有信息"，但正常履行本合同项下义务需要的或需向业务主管部门如中国银联披露的和法律法规规定的除外;

　　3.甲方不得对本合同项下的终端进行包括但不限于私自拆卸、解剖、测绘、改装、更新等行为;

　　4.上述保密义务不因本合同无效而终止。本合同终止后十年内仍然有效。

　　第四条 违约责任

　　1.若因甲方违反双方签署的《特殊商户受理银联卡协议书》，导致该协议终止执行或者业务终止，甲方承诺对本销售合同中涉及的已购终端不作任何退货要求。

　　2.如若甲方不能成功申办上述银行卡，乙方返还甲方1200元;甲方如若因此而不安装POS终端，乙方可全额退款收回终端设备，若终端设备坏损折价退款。

　　第五条 合同纠纷的解决

　　因本合同所产生的任何争议，双方应通过友好协商予以解决。如协商不能解决的，任何一方均有权将争议提交乙方所在地人民法院解决。

　　第六条 其他事宜

　　1.本协议自双方签字盖章之日起生效。

　　2.本合同之未尽事宜双方可另行协商解决，必要时可签订补充合同对本合同中的有关问题作出补充规定，本合同的补充合同为本合同不可分割的一部分，与本合同具有同等法律效力。

　　3.本合同一式貮份，甲乙双方各持壹份，具有同等法律效力。

　　甲方：

　　(盖章)

　　授权代表：

　　日期：

　　乙方：________________________________________XX公司

　　(盖章)

　　授权代表：

　　日期：

销售合同书11

　　依据《中华人民共和国合同法》及相关法规的规定，买卖双方在*等、自愿、公*、诚实信用的基础上，就肥料买卖的有关事宜达成协议如下：

　　第一条 买方对肥料的基本要求： 单位：元/

　　编号肥料名称肥料登记证号或备案证号牌号/商标含量/型号生产许可证号包装规格生产日期产地数化肥销售合同范本量单价总价

　　合计人民币金额(大写)： ￥：

　　第二条 质量标准：□国家标准 □行业标准 □企业标准

　　第三条 肥料类型: □复混(合)肥 □有机肥 □配方肥 □有机无机肥 □叶面肥 □单质肥 □其他 。

　　第四条 卖方应提供的相关证件：□《营业执照》 □《商标注册证明》 □《生产许可证》 □《代理销售授权书》 □《肥料登记证》或《备案证》 □《经营许可证》 □其他 。

　　第五条 包装及存储条件：

　　第六条 付款方式及期限：□买方应在 年 月 日前向卖方支付(□定金/□预付款) 元，剩余价款的支付方式及期限为：选择由买方支付定金的，因买方违约解除合同，则定金不予返还,因卖方违约解除合同，则卖方应双倍返还定金。□ 。

　　第七条 交货方式： ；交货地点： ；交货期限： ；运输方式及费用承担：

　　第八条 验收：买方应在卖方交货后 日内进行验收；其中肥料包装必须注明肥料名称、企业名称、产品批号、有效成份及含量、重量、生产许可证号、肥料登记证号和注意事项等，并应另附说明书，阐明产品性能、用途、实用技术、使用方法等，产品合格证上还应注明生产日期、有效期；法律、法规另有规定的，从其规定；其他验收要求：

　　第九条 违约责任：

　　1、肥料经验收不符合第一条或第八条要求的，买方有权要求补足、换货或退货。

　　2、肥料不符合第二条质量标准或外包装明示含量的，买方有权要求退货，并要求赔偿损失。

　　3、一方迟延交货或迟延支付价款的，应每日按照迟延部分价款 %的标准向对方支付违约金。

　　4、其他：

　　第十条 合同争议的解决方式：

　　本合同项下发生的争议，由当事人协商或申请调解解决；协商或调解解决不成的，依法向 人民法院起诉，或按照另行达成的仲裁条款或仲裁协议申请仲裁。

　　第十一条 本合同自双方签字盖章之日起生效。本合同一式 份，双方各持 份，具有同等法律效力。

　　第十二条 其他约定事项：

　　买方：(签章) 卖方：(签章)

　　法定代表人： 法定代表人：

　　委托代理人： 委托代理人：

　　住所： 住所：

　　电话： 电话：

　　开户行： 开户行：

　　账号： 账号：

　　签订时间： 签订地点：

销售合同书12

　　买方： 日 期：

　　卖方： 合同编号：AHZB—Y20xx—01—

　　合同内容

　　合同

　　总金额（元）

　　合同附件

　　数量

　　招标代理

　　服务费（元）

　　备 注

　　总金额（大写） （币种：人民币）

　　鉴于招标人为获得临床需要使用的药品而进行集中招标采购，并接受了投标人对上述药品的投标。现双方签定药品购销合同，本合同在此声明如下：本合同中的词语和术语的含义与《采购文件》通用合同条款中定义相同。

　　下述文件是本合同不可分割的一部分，并与本合同一起阅读和解释：

　　投标人提交的投标函（参见《采购文件》）；药品需求一览表（参见《采购文件》）；中标（议价）品种通知书（参见《中标（议价）品种通知书》）；通用合同条款及前附表（参见《采购文件》）； 阜阳市医疗机构20xx年第一轮药品集中招标采购购销合同附表。

　　本合同仅为明确买方在本次药品集中招标采购的有效采购期（ 年 月 日— 年 月 日， 在全省药品集中招标采购统一形成相应药品中标候选品种目录时自动中止）内的药品采购品牌、价格及服务。实际交易量以买卖双方签订的批次合同为准。

　　买方只能采购其选择确认的成交品种，卖方无违约行为，买方不得以任何理由以其他品种替代成交品种。

　　卖方应根据相关规定在与买方签订本合同时向招标代理服务机构缴纳招标代理服务费，卖方未按照规定缴纳招标代理服务费的，买方有权拒绝其参加以后的招标采购活动。

　　本合同一式四份，买卖双方各一份，阜阳市医疗机构药品集中招标采购领导小组（以下简称“招标办”）一份，招标代理服务机构安徽海虹医药电子商务有限公司一份。

　　本合同中涉及“参见”的内容，由招标代理机构保存备查。

　　本合同加盖买卖双方及招标办和安徽海虹医药电子商务有限公司印章，方可生效。合同可从“招标办”领取，“招标办”保留对本合同的解释权。

　　其他条款：

　　买方 （盖章） 卖方（盖章）

　　地址： 地址：

　　法定代表人： 法定代表人：

　　电话： 电话：

　　邮编： 邮编：

　　开户银行： 开户银行：

　　帐户： 帐户：

　　日期： 年 月 日 日期： 年 月 日

　　阜阳市医疗机构药品集中招标采购领导小组 安徽海虹医药电子商务有限公司

　　（盖章） （盖章）

　　日期： 年 月 日

销售合同书13

　　出卖人：合同编号：

　　签约地点：

　　买受： 签发时间： 年 月 日第一条 标的、数量、价款及交（提）货时间

　　第三条 计重方式：（1）理论计重（螺纹钢、圆钢）检斤计重（线材）

　　第四条 检验标准、方法、地点及期限。

　　(一) 买受人以出卖人提供的交货清单为数量验收依据，验收数量与交货数量有异议的，

　　买受人应在提货当日向出卖人提出异议（书面），并保持货物原状，经双方协商一

　　致后解决。

　　(二)买受人提货后，自行复检，如有质量异议，应保持货物原状，并在提货之日起五

　　日内向出卖人提出异议（书面）。 第五条 标的物所有权自买受人提货时起转移，所有权转以后，毁损、灭失的风险责任由买受人承担，但买受人未履行支付价款义务的，标的物属于出卖人所有。

　　第六条 本合同标的分批执行的，买受人需在提货前 2日内向出卖人提交购货清单。 第七条 交货地点为 买受人工地 运费每吨60元由 买受人 承担， 第八条 结算方式、时间、执行下列第 3.4.5 项。

　　(一) 现款提货。 (二) 买受人预付元，日内结清。 (三) 买受人与提货后， (四) 货款结算以现金、银行方式进行结算。

　　(五) 其他事项：自每次货物到达之日起开始，并

　　每吨加收3 元资金占用费，如超过 30 天未结清，按每吨每天加收 5 元 资金占用费；先期500吨由出卖人从第一次供货之日起垫付30天，从第31日起每吨每天3元资金占用费从第61日起每吨每天5元资金占用费直至付清所有货款及资金占用费。

　　第九条本合同终止条件：

　　(一) 合同履行完毕。

　　(二) 买受人如果不能按约定期支付货款，出卖人有权停止供货，并要求买受人付清所

　　有货款及资金占用费。

　　第十条 违约责任：执行以下 2 项。

　　(一) 双方约定有定金的，按照定金规则执行。

　　(二) 如果买受人不能按约定履行付款义务，按未履行价格的千分之三每日承担违约

　　金。

　　(三) 其他约定事项

　　第十一条合同有效期，执行以下 项。

　　（一）自 年 （二）本合同仅限与完工。

　　第十二条 合同争议解决方式

　　本合同在履行过程中发生争议，由双方当事人协商解决，协商不成的，按下列方式解决：向当地人民法院起诉。 第十三条本合同即日起生效。 第十四条 其他约定事项：

　　(一) 出卖人所供货物价格以发货当日我的钢铁网价为准。

　　(二) 如出卖方无违反合同，需方只能与本公司建立供求关系，不得与其他公司发生供求关系。

　　(三) 未尽事宜由双方协商解决。

销售合同书14

　　合同编号：

　　甲方：XXXXXX有限公司

　　乙方：_XXXX商贸有限公司________

　　甲、乙双方经友好协商，本着*等自愿、诚实守信、互惠互利的原则，就乙方代理甲方指定产品在指定地区推广销售等合作事宜达成如下协议：

　　一、代理产品名称

　　甲方委托乙方代理的产品为：“XXX”系列XXX产品及本合同有效期内甲方新增加的产品。

　　二、代理权限

　　1. 甲方授权乙方为 XX省XX市 地区的独家代理商，全面负责该地区的销售、经销商管

　　理及售后服务。对于乙方代理的销售区域，乙方可以根据实际情况制订销售政策，原则上甲方不予干涉，但乙方对于自己以及下属经销商的经销行为负无限连带责任。

　　2. 甲方不得在乙方代理区域内另设其他任何级别代理商。如出现上述情况，乙方有权立即

　　终止代理合同及得到相应补偿。

　　三、代理期限

　　本合同的代理期限为 壹 年，从本合同签订之日起 壹 年内。双方可根据本合同的约定提前终止或到期续签，乙方有原区域优先续签权。乙方要求对本合同续期的，应至少在本合同期限届满前提前 壹 个月向甲方书面提出。

　　四、代理价格政策

　　1. 代理价格：甲方向乙方等其他区域代理客户统一公开销售产品的价格，附表1《产品目

　　录价格20xx-V1.0版》为甲方的代理价格，甲乙双方的结算以区域总代理价格为依据。 2. 销售价格：乙方应当按照甲方建议的零售价格销售产品。如果甲方建议的零售价格不符

　　合本地区市场情况，乙方需调整销售价格时，应当向甲方报告。甲方应当根据系统的统一性要求和乙方所处地区的市场情况综合考虑，作出调整价格的决定。产品对外销售价格按照甲方的规定执行。

　　3. 遇甲方委托代理产品、价格等需调整的，由甲方以书面形式及时通知乙方，该通知一经

　　发送后即成为本合同的组成部分。

　　4. 优惠政策：以附表1代理价格为标准，根据乙方一次购买的产品合计数额，甲方按下表

　　给予乙方进一步优惠；乙方除正常性经营赢利外，可享受甲方给予的定期考核奖励，考核及奖励政策另定。

　　五、合同双方的权利及义务

　　（一）甲方的权利及义务

　　1. 甲方拥有“XXX”系列智XXX产品的价格制定权、发布权和解释权。

　　2. 甲方产品严格按照符合国家或行业标准的质量标准生产，并经质检部门严格检验合格后出品。甲方向乙方提供合格产品的同时，有义务对乙方提供开展经营所必需的业务培训、技术指导、营销咨询等服务，协助乙方拓展市场。

　　3. 甲方不得在乙方未违反本合同约定的情况下，在授权区域对授权产品另设代理商。甲方不得在乙方销售代理区域销售本协议第一条所列产品，如果有乙方区域客户向甲方咨询，甲方应将具体业务操作转交给乙方办理。如果有乙方销售代理区域以外的客户向乙方询价购货，则乙方应将其转给甲方处理。

　　4. 甲方严格控制跨区域窜货，维护乙方代理商的利益，协调跨地区各代理商之间的关系，做好市场维护工作，及时处理代理商的投诉。

　　5. 甲方有权对所有代理商的市场经营行为进行督查，督查包括产品推广、甲方形象维护。销售区域限制、价格体系维护等。乙方应协助甲方督查员进行监督检查业务，积极主动地提供有关资料等。

　　6. 甲方免费向乙方提供一定数量的产品样本及其他进行广告宣传所需的资料。

　　7. 甲方根据市场情况定期或不定期举办产品推广会、培训、宣传等活动，乙方应配合并开

　　拓和维护销售市场。甲方将在全国性的媒体、大型行业展会上进行广告宣传并提供市场支持，此费用由甲方承担。乙方在约定代理地区所作展会、媒体广告等促销活动产生的费用由乙方承担。

　　8. 甲方保证其产品质量符合相应的国际、国内或行业标准，努力增加产品种类并使之系列化，并应尽量保证乙方订货需要。甲方只提**品质量保证并承担相应的责任，除产品本身质量外不承担其他责任。

　　9. 经甲方确认，保修期内产品出现较大质量问题，甲方将负责更换并承担调货的费用。如果由甲方产品质量原因给乙方造成直接经济损失，甲方将根据国家相关部门的裁定结论承担相应责任。

　　10. 如因甲方产品在销售地不能很好的适应时，乙方应及时将问题反馈给甲方，甲方应尽快改进，以适应市场需求。

　　11. 甲方有权调整产品的价格和零售价格；甲方应将产品、产品价格、交货期等的任何变化及时通知乙方（书面传真通知有效）。

　　12. 在乙方正常履约的情况下，在不损害乙方利益前提下，甲方有权直接与乙方的客户进行商务接触或达成协议。

　　（二）乙方的权利及义务

　　1. 乙方可以用“甲方产品授权代理商”的名义进行一切合法的商业活动，乙方积极开拓甲方产品在当地的市场，并逐步提高甲方产品在该地区的市场占有率。

　　2. 乙方可以在自己省内尚未设定总代理的任何城市设立销售网点（包括独家代理商或者拓展经销商），此类网点一律从乙方提货。设立时乙方必须把详细情况以书面形式汇报给甲方，以作备案。合同内容需要经过甲方同意方可签约，否则甲方有权单方面终止合同，且造成的一切后果由乙方承担。甲方在合约有效期间也不得再在此地设立任何级别的代理。

　　3. 乙方不得进入其他已经设定代理商区域进行销售，甲方有权对其予以处罚，对情节严重者，甲方有权取消其代理资格和本协议给予的一切权益。乙方因此而给第三方造成的损害，由乙方自行承担，若因此给甲方造成损害的，甲方有权要求乙方予以赔偿。

　　4. 在开展业务过程中，乙方应忠实于甲方提供的各种资料，保证各种宣传准确无误，不得任意夸大和捏造，不得损害甲方的利益和市场形象，否则应承担由此引起的一切后果。

　　5. 顾客对乙方的服务提出投诉，甲方将进行核实。确系乙方责任的，甲方将根据所造成不良影响的程度给予相应的处罚。

　　6. 代理过程中遇有顾客对甲方产品质量提出异议和申诉时，乙方应先行积极处理，并立即通知甲方，将对甲方造成的不良影响及损失降到最低，应维护甲方品牌在当地的形象和声誉。

　　7. 乙方在经营活动中应保障双方的长期共同利益，乙方在销售完成后，应按甲方要求填写客户登记表，并应于每月定期以电子邮件、传真或其他形式向甲方返回客户登记表，以便于日后的售后服务和例行巡检工作。

　　8. 乙方在代理过程中须按照甲方的具体要求建立相关顾客档案，并将收集的顾客信息（顾客资料、顾客对甲方产品的评价和意见等）须及时反馈给甲方，并定期向甲方提供有关市场竞争情况和用户意见的书面报告。

　　六、订货、付款、交货和检验

　　1. 甲方执行款到发货原则，产品运费及保险费由乙方负责承担。

　　2. 本合同发生的支付均通过银行帐号进行，货款由乙方直接汇到甲方指定账户，不得将现金或无公司名称的支票交给甲方业务人员，否则甲方有权拒绝发货，且后果由乙方自负。

　　3. 乙方应以书面形式向甲方下达订货计划，应写明产品名称、型号规格、数量及特殊要求等，订货人签名并加盖公章后传真给甲方，甲方收到后予以回复确认。

　　4. 在甲方库存能满足乙方所需数量时，采取一次付清方式，乙方支付货款后将汇款凭证传真到甲方，甲方收到乙方货款后三个工作日内将货物发往乙方指定地点。

　　5. 在甲方现货不足时，甲乙双方应签定订货合同，乙方可先支付合同总额50%的定金后，合同生效；甲方补充生产完成后通知乙方，乙方支付余款后将汇款凭证传真到甲方，甲方收到乙方剩余货款后三个工作日内将货物发往乙方指定地点。

　　6. 产品在运输途中出现损坏，由乙方负责向承运方索赔，甲方应积极协助处理。 7. 货到乙方指定地点后，由乙方负责验收。乙方提货时，须当场验收合格后再提。货物有损失时，甲方协助乙方与运输公司交涉追讨相关损失。

　　8. 乙方在提货后，应及时详细清点货物品种和数量，5个工作日查验完毕，过期则视为查验合格。如与订货清单不符，应以书面方式向甲方提出异议，甲方经核实后如有库存则在5天内相应补齐或换货。

　　七、退货换货

　　1. 乙方的退货/换货合格产品更换只限定在三个月内进行，内包装与产品外观不得严重损坏，否则，甲方不予全额退款或加付重新包装的费用后换货；人为损坏不在更换与维修范围内。甲方在收到退货并确认符合上述要求后退回货款或调换后发货。

　　2. 乙方原因导致的退货换货的运费及保险费用由乙方承担，甲方批量质量原因导致的退货换货的运费及保险费用由甲方承担。

　　八、技术支持

　　1. 首批定货完成后，甲方派出技术员（1人）到乙方驻地进行一次技术培训，乙方接受培训人员应符合甲方提出的合理要求（包括被培训人员的学历和专业水*），甲方所派技术人员去乙方所在地的往返交通费由甲方承担，在培训期间的食宿费及当地交通（含机场或火车站接送）由乙方负责，其中食宿费标准每日不应低于200元。

　　2. 在培训后，乙方在设备安装、调试过程中确实需要技术支持的，甲方可以派技术人员进行现场指导，往返交通费由甲方负责，当地食宿、交通由乙方负责，标准同上一条。

　　3. 甲方每年定期举办新产品应用培训和售后服务培训，乙方可派人参加，乙方人员的往返交通费自负，甲方统一提供培训期间的免费食宿。

　　九、售后服务

　　1. 为保证最终用户利益，用户购买产品以后，按照国内电子类产品通行标准，给予质量保证和售后服务。

　　2. 经乙方售出产品，甲方承诺一个月包换、十八个月内免费维修、终身维护，人为损坏及不按规定使用造成的损坏不在此列，维修仅收材料成本费，并严格按照国家有关“三包”规定执行售后服务。

　　3. 甲方产品的保修期起始时间为发货时间，因乙方保管、安装不当及用户操作不当和不可抗拒因素造成的损坏，甲方不负责保修。若产品被拆开或修改过，甲方不负责保修和包换。保修内容包括坏件的修理和更换，但不承担现场维修费用。

　　4. 保修期满后，甲方提供长期的技术咨询及配件供应服务，费用不高于当时成交价格。

　　5. 甲方为乙方提供的产品应严格按照甲方提供的质保书和国家的相关规定进行质保服务；所有故障品、不良品统一返厂维修，保修期内，返厂维修的运费为甲方承担，保修期外，返厂维修的运费为客户自己承担。

　　6. 乙方应制定具体的售前、售后服务机制，并指定专人负责，并接受甲方的培训和考核。

　　7. 乙方负责代理产品的安装、调试、调换及本地维修，甲方负责返厂品维修。

　　8. 返厂维修产品操作程序为：乙方集中将故障产品退回甲方，甲方在接到乙方返厂维修故障品后，确认型号、规格、数量、故障类型及维修费用，属于保修期内的即刻安排正品发货给乙方，而不必等到故障品维修好以后；超保修期的，向乙方出具维修费用清单，经乙方确认后维修，维修完毕发货给乙方，维修费用月结。

　　

销售合同书15

　　甲方：

　　乙方：

　　鉴于双方在*等自愿的基础上就甲方委托乙方作为上述产品的 地区经销商事宜，特订立协议如下：

　　第一条：定义

　　一、产品

　　本协议中所称“产品”，系指 系列产品。

　　二、地区

　　本协议中所称“地区”，系指 经双方经书面同意的其他地区。

　　三、商标和专名

　　本协议中所称“商标”和“专名”，系分别指____（商标的全称和专名的全称）。指定产品的中文名称： 。（暂定名，乙方将可能在此产品的整体CI策划中，给予其名称全新策划）

　　第二条：经销权

　　甲方兹给予乙方以“商标”和“专名”向“地区”内客户总经销“产品”的权利。

　　第三条：专管权

　　一、交易

　　甲方不得再将“产品”售予、让予或以其他方式使“地区”内乙方以外的任何个人、公司或其他主体取得“产品”。

　　二、委托

　　甲方不得委托“地区”内乙方以外的其他个人、公司或其他主体作为其经销商，以进口和销售“产品”。

　　三、询购

　　甲方收到“地区”内任何客户有关“产品”的询购，均应交给乙方。

　　四、再进口

　　甲方应采取适当措施防止他人在“地区”内出售“产品”，并不得将“产品”卖给甲方知道的或有理由相信拟在“地区”内再进口或出售“产品”的第三者。

　　第四条：价格、条件

　　一、价格

　　1、 甲方给予乙方的价格和条件，应随时由甲方和乙方商定，此项价格和条件的确定并应考虑到正常贸易惯例及经常存在的市场竞争情况，使双方从销售中获得相当利润。

　　2、 甲方给予乙方一个较稳定的市场价格，如有变动，也是每年年初发给的年度价格表。

　　3、 如有产品价格变动，甲方应在改变价格和折扣的30天前书面通知乙方，所有改变价格期限之前双方签定的合同一律保证价格，并按正常交货期交货。

　　4、 乙方所享受的代理折扣由双方另行商定，但甲方应当保证乙方应获得不低于__的折扣。

　　二、单独合同

　　在每次具体购买产品时，双方应缔结单独合同。

　　三、最惠条款

　　甲方声明，本协议中各项条款是甲方现在给予经销商和制造商最优惠的条款，今后如甲方向任何其他经销商或制造商销售“产品”时提供比本协议更有利于买方的条件时，甲方应立即以书面通知乙方，并向乙方提供此项更有利的条件。

　　第五条：甲方的责任

　　甲方同意在下列方面承担义务：

　　1、 承诺并保证作为 产品的中国总代理完全有资格与乙方签订本协议。

　　2、 自费提供样品和一切可以供应的广告资料。

　　3、 提供现行的国内价目表，并将价目表内任何预期的变更迅速通知乙方。

　　4、 甲方将向乙方免费提供一定数量的产品资料。大批量的资料在必要的情况下可由乙方申请甲方提供。

　　5、 应及时向乙方提供其产品在国际市场上最新的行业动态信息，经常提供有利于推销产品的意见，以便乙方能采取多元化的市场推广策略和销售方式。

　　6、 甲方将对乙方的工程师提供全面的技术培训，并提供足够的技术支持。

　　7、 甲方对于乙方售出的产品，凡是属于产品质量问题的而引起的损失，一切均由甲方承担责任或给予免费更换。

　　第六条：乙方的责任

　　1、 为在“地区”内推销“产品”并为客户服务，应自费提供和保持一个有经营能力的机构，并尽一切努力争取达到有利于甲方为利用“地区”内各种销售机会而制定的销售指标。

　　2、 乙方应根据需要，在“地区”内发展区域性代理商和分销商，签订合同和管理将由乙方独立负责。

　　3、 乙方将配备足够的销售工程师和技术工程师来配合市场销售的需求，他们会全面了解

　　系列产品的特性及用途，并能够承担培训，现场检测服务和操作示范等任务。

　　4、 供给甲方有关销售“产品”的详细报告，以及尽可能多的有关“地区”内各种销售机会和竞争者推销活动的情报。

　　5、 乙方应尊重和保护甲方的知识产权，并保证不将售出的任何甲方产品`复制后用于商业目的。

　　第七条：双方关系

　　根据本协议所建立的甲方和乙方，在协议有效期内的关系仅属卖方和买方的关系。任何一方均无权对某一第三者代表另一方，或以另一方的名义签订合同。本协议并不产生代理权，如果任何一方以另一方的名义或以另一方代理人的名义行事，以致另一方遭受损失时，该导致损失的一方，应使受害的一方不负担由此而发生的费用。双方并未也无意建立任何代理、合伙、合营企业或雇主和雇员的关系。

　　第八条：甲方名称等的使用

　　一、特许

　　乙方得为商业上的目的使用“商标”和“行名”或它们的简称或变称，并得标明自己为“地区”内“产品”的经销商。

　　二、注册

　　如乙方提出要求，甲方应自费负责为“商标”和“专名”在“地区”内办理申请、正式注册并保持其效力。

　　第九条：期限、终止

　　本协议自____年__月__日起生效，有效期为___年，如遇下列情况和条件，本协议应终止：

　　1，如任何一方有违背本协议的实质行为，另一方得以书面通知该方，叙述此种违约行为，并说明除非该方对此种违约行为按本节规定加以纠正，否则另一方将按照本节规定终止本协议。如该通知发出后九十天内仍未得到纠正，则本协议根据这一事实在上述九十天期终时即时终止，或

　　2，如任何一方根据破产法或债务人救济法提出或同意提出破产申请或其他救济申请，或被裁定破产，或解散，或清理，或对债权人作任何转让，或对该方指定了产业管理人或类似人员，则在上述任何情况下，另一方得在任何时侯以书面通知即终止本协议，或

　　3，如遇本协议所规定的某种不可抗力事由，以致协议一方在超过__天期限后尚无法履行其义务时，则另一方可在任何时侯以书面通知立即终止本协议。

　　第十条：解约的影响

　　凡在本协议终止前双方间已发生而尚未了结的任何债务，或在本协议终止前由于一方违约而发生的另一方的损害赔偿请求权，均不受本协议终止的影响。

　　第十一条：保证

　　一、标准

　　甲方向乙方保证，所有“产品”均符合“地区”内的标准。可以出售，并适合销售目的。甲方并保证“产品”在原料和制造工艺方面均符合质量标准。

　　二、免受损失

　　凡因“产品”被指称质量低劣，或因侵犯专利、商标，或因在“地区”内销售或使用“产品”而引起的其他任何类似的责任事由，甲方应保护乙方，使之不受损失。

　　三、质量

　　如乙方发现任何“产品”质量低劣，并将此事实通知甲方，甲方应按乙方提出的要求，立即予以调换或对乙方给予补偿，其费用由甲方自行负担。对由于上述调换或补偿而引起的损害，乙方不丧失其索赔权。

　　第十二条：一般条款

　　一、不可抗力

　　本协议任何一方如遇到非所能控制的事由，以致直接或间接地造成任何延误或无法履行本协议及（或）各个单独合同的一部或全部条款时，则在此范围内得以免除其责任。此类事由包括但不限于：水灾、火灾、海啸、地震、以外事故或机械故障、天灾、战争、封锁、禁运、劫持、战争威胁、战争性情况、扣押、 动员、 非暴力骚乱、革命、制裁、抢劫、**、劳动纠纷、工业干扰、动力供应不足、缺乏正常运输工具、金融恐慌、交易所关闭、国有化、禁止进口或出口、拒发**命令、敌对行动或其他类似或不类似上述原因而非该方或双方所能控制的。如由于立法或**行政命令以致任何一方或双方失去根据本协议应得的利益时，双方应重新审查本协议的条款以便恢复任何一方或双方根据本协议原已取得的同样的相应的地位。

　　由于发生不可抗力事由的书面的通知，应由受影响一方以合理速度送达另一方。

　　二、转让

　　本协议任何一方在未征得另一方书面同意之前，不得转让本协议或本协议内规定的任何权利和义务。任何转让在未征得对方事前明确的书面同意之前，应属无效。

　　三、商业机密

　　本协议任何一方均不得在本协议期限内或期满后__内，对不论与另一方有否竞争的任何个人、行号或公司泄漏有关另一方业务经营或行情的任何消息或情报。

　　四、通知

　　根据本协议规定所发出的任何通知应以中文和英文作成书面，并以预付邮资的航空挂号信，按上文载明的地址或本协议任何一方可能按本节规定通知送达的其他地址，送交收件人。任何此种通知应视为在付邮日后第__个营业日送达。而此种通知正式付邮的证件，应视为送达此种通知的充分证明。

　　五、适用法律和贸易条款

　　本协议的成立、效力、解释和履行，应以 国法律为准。本协议内的贸易条件应服从最新修订的 条款的规定和解释。

　　六、仲裁

　　所有其他一切来自本协议或关于本协议、或关于违背本协议的争执或异议，在双方通过善意协商未能达成和解时，应提交苏州仲裁委员会按其仲裁规则进行仲裁，裁决应视为终局裁决，对协议双方均有约束力。

　　七、可分割性

　　本协议内各条款应视为可以分割，本协议内任何条款的无效，不应影响本协议其余条款的效力。

　　八、保留权利

　　协议任何一方在任何时侯不坚持另一方执行本协议的任何条款时，不应视为放弃此项条款或放弃以后坚持另一方执行此项条款的权利。

　　九、其他约定

　　本协议包括双方关于本协议主题的全部协议和谅解，并取代双方以前关于本协议主题以书面或口头提出的任何性质的讨论所达成的一切协议和谅解，除本协议有明文规定者外，其他有关本协议主题的任何条件、定义、保证或声明，对双方均无约束力。

　　关于本协议的任何更正、修改、更换或变更，以书面为之，并明确与本协议有关、由协议双方正式授权的人员或代表签署。

　　为证明起见，本协议作成一两份，在本协议起自所载的日期内双方正式授权的人员或代表签署。

　　甲方： 乙方：

施工合同书(汇编15篇)（扩展4）

——施工总承包合同汇编15篇

施工总承包合同汇编15篇

　　在不断进步的社会中，合同的类型越来越多，合同的签订是对双方之间权利义务的最好规范。那么一份详细的合同要怎么写呢？下面是小编收集整理的施工总承包合同，供大家参考借鉴，希望可以帮助到有需要的朋友。

施工总承包合同1

　　抵押人:_________________(甲方)

　　抵押权人:_________________(乙方)

　　为确保甲、乙双方于_______________年__________月日签定的(以下称主合同)的履行,抵押人自愿以其有权处分的房地产作抵押.抵押权人经实地勘验,在充分了解其权属状况及使用与管理现状的基础上,同意接受甲方的房地产抵押.双方本着*等、自愿的原则,同意就下列房地产抵押事项订立本合同,以便共同遵守.甲方将房屋抵押给乙方时,该房屋所占用范围的土地使用权一并抵押给乙方,特此声明.

　　第一条甲方用作抵押的房地产座落于:_________________,其房屋建筑面积:_____________m2,占地面积:_____________m2,房产证号:________________土地使用权号:________________;

　　第二条根据主合同(借款合同),甲、乙双方确认:_________________债务人为:________________;债权人为:_________________,此抵押期限自_______________年__________月___________至___________年__________月__________.

　　第三条经房地产评估机构评估,上述房地产价值为人民币_____________(大写),_________________(小写).根据主合同,双方确认:_________________乙方债权标的额(本金):________________(大写),_________________(小写),抵押率为百分之_________________.

　　甲方:_________________

　　___________年_______月_____日

　　乙方:_________________

　　___________年_______月_____日

施工总承包合同2

　　发包方(简称甲方):_________________________

　　承包方(简称乙方):_________________________

　　甲乙双方经友好协商,甲方决定委托乙方进行装修,为保护双方的合法权益,结合本工程的具体情况,双方达成如下协议,共同遵守.

　　1、工程概况

　　(1)装饰施工地点:________________________________

　　(2)装饰施工内容:详见附件.

　　(3)承包方式:包工包料.

　　(4)工期:自:________年________月________日开工,至________年________月________日竣工,工期________天.逾期竣工的按照________元人民币每天赔偿.

　　2、工程价款及结算的约定

　　(1)工程总价款:________________元,大写(人民币):________________________________.

　　(2)工程款付款方式按下列方式支付:

　　1)第一次,对预算设计认可,签订合同之日,支付工程总造价30%合计_________元

　　2)第二次竣工验收当天支付工程总造价70%合计_________元.

　　3)工程质量保修期1年.保修期从竣工验收签章之日起算.

　　3、关于材料供应与装修过程的约定

　　(1)乙方供应的材料、设备,如不符合质量要求或规格有差异,应禁止使用.如乙方提供的材料、设备发生质量问题或规格差异,由此造成工程损失的,责任由乙方承担.

　　(2)在施工过程中,甲方提出设计修改意见及增减工程项目时须提前与乙方联系,双方同意后,方能进行该项目的施工、由此影响竣工日期,甲、乙双方商定.

　　(3)乙方在施工中应采取必要的安全防护和消防措施,保障作业人员及相邻居民的安全,防止管道堵塞、渗漏水、停电、物品毁坏等事故发生.如遇上述情况发生,属甲方责任,甲方负责和赔偿;属于乙方责任的,乙方负责修复和赔偿.

　　(4)乙方参加甲方组织的施工图纸或做法说明的现场交底.按要求组织施工,保质保量、按期完成施工任务,解决由乙方负责的各项事宜,对其行为乙方应予认可.未经甲方同意和所在地房管或物业管理部门批准,不得随意拆改原有建筑承重结构及各种共用设备管线.

　　4、纠纷处理方式

　　双方如对合同执行发生争议,应通过友好协商解决,如协商无效的,可以提交人民法院诉讼.

　　5、合同经双方签字生效后,双方必须严格遵守.

　　甲方(签章):_________________________ 20xx年________月________日

　　乙方(签章):_________________________ 20xx年________月________日

施工总承包合同3

　　发包人（全称）：______________

　　承包人（全称）：______________

　　经协商一致，订立本合同协议书。

　　发包人愿将工程项目交由承包人实施，并接受承包人递交的勘察、设计、采购、施工、竣工试验、竣工后试验、试运行考核及承担质量保修责任承诺的投标书。发包人承诺按合同约定支付进度款及相应款项，并结清竣工结算的款项。承包人承诺按照合同约定的勘察、设计、实施过程完成工程，并在质量保修期内承担工程质量保修责任。

　　工程总承包主要事项如下：_________________

　　一、工程项目

　　工程项目名称：_________________工程项目地点：_________________工程项目使用功能：_________________工程项目规模：_________________

　　（由若干单项工程组成的工程总承包项目，应附单项工程一览表，作为本合同协议书的附件。）

　　发包工程项目的资金来源：_________________

　　二、技术及标准

　　技术来源：_________________

　　技术（专利技术、使用功能）要求：_________________

　　主要设计标准：_________________

　　三、在合同中应明确的主要日期

　　合同生效日期：_________________设计开工日期：_________________施工开工日期：_________________

　　竣工日期（包括或不包括：_________________竣工试验）：_________________

　　竣工后试验开始日期：_________________

　　施工开工至竣工的日历天数：_________________天

　　四、合同价格和付款货币

　　中标通知书的合同价格（大写）：_________________元，其中：_________________人民币（大写）元，外币（大写并须标明币种）：_________________（须标明货币单位）。

　　除双方在合同条款中约定的，及法律、行政法规规定的在实施过程中需要变更、追加、调整而增减的款项外，合同价格不得调整。

　　五、合同的组成文件

　　组成合同的文件包括：

　　1、合同协议书

　　2、中标通知书

　　3、招标文件及其附件

　　4、投标文件及其附件

　　5、商务报价

　　6、合同通用条款

　　7、合同专用条款

　　8、标准、规范及有关技术文件（列出清单）

　　9、其他相关文件（列出清单）

　　10、构成合同组成部分的其他文件包括：_________________通知、会议纪要、指令、传真、电子邮件、变更、洽商等书面文件。

　　六、需要附在合同协议书之后的备忘录和文件

　　（列出备忘录及文件目录序号、清单，附：_________________附件）

　　七、合同协议书生效

　　合同协议书自发包人、承包人的双方的法定代表人或其授权代表签字并加盖双方公章或合同专用章之日起生效并实施。

　　经发包人和承包人商定，具备下列前提条件，并得到满足的日期内，本合同协议书生效并实施（应列出协商一致的各方的前提条件、要求内容和时间。作为合同协议书的附件）。如果，前提条件未能得到满足，本协议书应作废或无效。此时，应退还任何有关本工程的担保。

　　协议书订立时间：________年_____月_____日

　　协议书订立地点：_________________

　　发包人：_________________（签字、公章）承包人：_________________（签字、公章）

　　工商注册住所：_________________工商注册住所：_________________

　　企业代码：_________________企业代码：_________________

　　邮政编码：_________________邮政编码：_________________

　　法定代表人：_________________法定代表人：_________________

　　授权代理人：_________________授权代理人：_________________

　　电话：_________________电话：_________________

　　传真：_________________传真：_________________

　　电子邮箱：_________________电子邮箱：_________________

　　开户银行：_________________开户银行：_________________

　　账号：_________________账号：_________________

施工总承包合同4

　　抵押人：_________________(以下简称为甲方)

　　抵押权人：_________________(以下简称为乙方)

　　为确保甲、乙双方于_______________年__________月日签定的(以下称主合同)的履行,抵押人自愿以其有权处分的房地产作抵押。抵押权人经实地勘验,在充分了解其权属状况及使用与管理现状的基础上,同意接受甲方的房地产抵押。双方本着*等、自愿的原则,同意就下列房地产抵押事项订立本合同,以便共同遵守。甲方将房屋抵押给乙方时,该房屋所占用范围的土地使用权一并抵押给乙方,特此声明。

　　第一条甲方用作抵押的房地产座落于：_________________,其房屋建筑面积：_____________m2,占地面积：_____________m2,房产证号：________________土地使用权号：________________;

　　第二条根据主合同(借款合同),甲、乙双方确认：_________________债务人为：________________;债权人为：_________________,此抵押期限自_______________年__________月___________至___________年__________月__________。

　　第三条经房地产评估机构评估,上述房地产价值为人民币_____________(大写),_________________(小写)。根据主合同,双方确认：_________________乙方债权标的额(本金)：________________(大写),_________________(小写),抵押率为百分之_________________。

　　甲方：_________________

　　___________年_______月_____日

　　乙方：_________________

　　___________年_______月_____日

施工总承包合同5

　　甲方：_________ 乙方：_________

　　根据要求，必须加快_________的土石方清运速度，甲方就乙方对_________土石方清运工程进行承包事宜，签订如下合同条款：

　　第一条工程承包项目

　　_________土石方清运工程。

　　第二条承包内容

　　土方剥离、石方钻、爆、装、运，然后在碎石场附*的*整场地进行堆放。

　　爆破技术要求：采用微差毫秒控制爆破的方法和技术进行爆破，飞石水*距离不允许超过_________米，粒子运动速度(震级)不超过_________mm/s，爆破不危及村民房屋，跑道及其它建筑物和构造物。由此造成的损失由乙方负责赔偿。

　　第三条工程量

　　土石方约_________万立方米。

　　第四条工程承包期限

　　_________年_________月_________日至_________年_________月_________日确保主体方量完工。

　　第五条工程验收

　　1.清运山体工程完工标准为：以黄海高程_________米(±30厘米)

　　2.在**验收合格_________清运工程后，视为甲方对乙方工程施工验收合格。

　　3.由于_________工地是几个工程队同时在进行施工，所以工程量的测量以承包经营开始的红线范围、测量报告以及完工测量报告作为依据。如乙方对工程量有异议，乙方可委托有**认可的测偿资源进行测绘。根据测绘报告协商解决工程量问题。

　　第六条工程进度

　　按照完工时间测算，乙方必须保证每月完成_________立方米的土石方工程量。

　　第七条甲方义务

　　1.如乙方能够每月完成_________山体方工程量，甲方同意无息借款人民币_________元支持乙方生产，按月支付_________元/月。

　　2.借款只能用于工程所需的炸药、雷，管、柴油的购买。甲方按照乙方书面委托直接付款给供应商。供应商收到款后，乙方向甲方开具收据给甲方在_________工地的现场管理人员。

　　3.甲方保证及时划拨款项给乙方指定的供应商。

　　4.乙方清运堆放角由甲乙方共同销售，价格由双方另行商定。

　　第八条乙方义务

　　1.积极组织设备、生产人员、爆破技术人员，确保安全、正常生产。

　　2.认真组织每天_________吨以上炸药量的爆破实施，及时将爆破石料清到海边堆放。

　　3.保证每天爆破两次，每月清运量不少于_________山体方。

　　4.在_________年_________月份以后使用或出售存仓角石时的货款中50%优先偿还甲方无息借贷工程款(具体借贷数额以乙方签字确认的数额为准)

　　5.未经甲方同意，乙方不得将整个项目直接或变相转包给第三方。

　　6.乙方需支付的费用：①口岸办代收的边防、海关、卫检等有关部门费用;②国家资源费2%视**要求交纳;③甲方员工办公费用：_________元/ 月。④乙方自行承担清运过程中有关的行政、工商、税务、保险，安全等项目款项。(如因政策原因增加的税务或费用，由乙方承担)

　　7.乙方应在合同签订一个月内自行完善合法的工商、税务、安全登记事宜。

　　第九条违约责任

　　1.甲方不能低于_________元/m3出售甲乙方堆放的碎石和角石，更不能阻止乙方自主销售。否则乙方有权要求甲方补偿存仓料按山体方计每立方米人民币_________元整(但应扣除甲方成本部分)

　　2.如乙方违约，则此合同自行解除。甲方有权交予其他单位施工，并按存仓角石料_________元/m3的单价收回存场角石(但应扣除甲方成本部分)

　　3.如乙方违约，乙方应在三天内将_________及碎石场及各类石料无条件交给甲方，甲方接收后，再将乙方爆出及碎出的石料按如上约定价扣除贷款部分后，分期支付给乙方。如经测量超出_________工程总量的，限乙方_________天内自行拉走，否则视为放弃(乙方不得再提出其它任何要求)

　　第十条不可抗力

　　1.因不可抗力而使本合同无法开始履行或在履行过程中需要终止的.，各方当事人均无须承担违约责任。本协议另有规定的除外。

　　2.本条款所称不可抗力，系指不能预见、不能避免并不能克服的客观情况及国家、省、市、主管部门有关法律、政策及规定发生变化和调整，而使项目无法继续进行下去。

　　第十一条合同的解除

　　任何一方出现违约情形，守约方有权解除合同。合同的解除以收到对方的解除通知为准。

　　第十二条送达方式

　　甲方地址：_________

　　乙方地址：_________

　　任何一方的联系方式发生变更，必须在变更后3个工作日内书面通知对方。否则以上述联系地址、电话、传真的发出的信件、传真视为送达。

　　第十三条保密

　　一方对因本次协议而获知的另一方的商业机密负有保密义务，不得向有关其他第三方泄露，但

　　中国现行法律、法规另有规定的或经另一方书面同意的除外。

　　第十四条争议的解决

　　1.本协议各方当事人对本协议有关条款的解释或履行发生争议时，应通过友好协商的方式予以解决。

　　2.如果经协商未达成书面协议，则任何一方当事人均有权向有管辖权的人民法院提起诉讼。

　　第十五条权利的保留

　　任何一方没有行使其权利或没有就对方的违约行为采取任何行动，不应被视为对权利的放弃或对追究违约责任的放弃。任何一方放弃针对对方的任何权利或放弃追究对方的任何责任，不应视为放弃对对方任何其他权利或任何其他责任的追究。所有放弃应书面做出。

　　第十六条后继立法

　　除法律本身有明确规定外，后继立法(本协议生效后的立法)或法律变更对本协议不应构成影响。各方应根据后继立法或法律变更，经协商一致对本协议进行修改或补充，但应采取书面形式。

　　第十七条生效条件

　　本协议自各方的法定代表人或其授权代理人在本协议上签字并加盖公章之日起生效。

　　第十八条其他

　　本协议一式_________份，具有相同法律效力。各方当事人各执_________份，其他用于履行相关法律手续。

　　甲方(盖章)_________乙方(盖章)_________

　　法定代表人(签字)_________法定代表人(签字)_________

　　_________年____月____日_________年____月____

施工总承包合同6

　　甲方：_________________

　　姓名：_________________

　　身份证号码：__________________

　　乙方：_________________

　　姓名：_________________

　　身份证号码：__________________

　　经甲乙双方协商，乙方帮甲方拟建一栋三层楼房，面积约为*方米，为明确双方权利义务关系，经*等协商，双方自愿签订本合同。

　　一、双方权利义务

　　1、甲方负责提供石灰、砖、水泥、沙子、石头、钢材、管道等建筑材料。还要负责路通、水通、电通，水电费由方负责，根据施工进度，乙方应提前2—3天通知甲方购买所需材料。施工所用的水、电费用由甲方负责。

　　2、搅拌机、震动器等施工机械以及模板、脚手架等所有劳动工具由乙方自带，费用由乙方自理。

　　3、乙方加强对其人员的安全教育，严格管理，安全施工。由于乙方人员的故意或过失引起的安全事故由乙方自行负责，与甲方无关。

　　二、施工及质量要求

　　1、本工程为砖混框架结构，按甲方施工图为标准，屋体为三层，第一层高4—4.1米，第二、三层高为3.3米上檐，天面前头缩朵盖瓦，后为*顶，前头缩朵前后左右墙增高为1米，按半层计标面积。

　　2、本工程采取包工不包料的形式，建房除劳动工具外其他材料由甲方提供。

　　3、乙方按图从地串粱以上完成甲方的主体工程，不包括水电、木模、装修。

　　4、乙方在施工时，要求墙体*整、垂直、不得放吊口。

　　三、其他事项

　　1、乙方在施工期间，除开始和结尾外，生活费由乙方负责，每层倒混凝土期间生活费由甲方负责。

　　2、乙方在施工过程中，甲方应满足乙方的施工材料，材料经检验后才能使用(架树、架板等)，如果违反操作规程，谁违反、谁负责。

　　3、施工前，甲方保证三通，即通水通电，道路场地*整。

　　4、甲方以每*米陆拾捌(68.00)元的单价发包给乙方，包括钢筋工在内。

　　5、收方结标：_________________第一层的总长度加上前后桃子长度，雨棚一半，乘以屋的总宽度，楼梯棚罩按一层计标。

　　6、付款方式：_________________每层砌好砖后，经检验，付每层的50%，到好楼面后付每层的40%，房屋盖好瓦后，结清余款。

　　7、其他未尽事宜，双方协商解决，按国家以及本地标准从严执行。

　　本合同一式两份，甲乙双方各持一份，从合同签订之日起生效。

　　甲方(盖章)___________

　　法定代表人(签章)___________

　　乙方(签章)___________

　　____年_____月_____日

施工总承包合同7

　　发包方(以下简称甲方)：_________________

　　承包方(以下简称乙方)：_________________

　　为进一步明确责任，保障甲乙双方的利益，保证工程顺利进行，甲乙双方经友好协商，根据《中华人民共和国合同法》及本工程的具体情况签订本合同，作为对双方签订的合同

　　一、工程概况：

　　1、工程名称：_________________

　　2、工程地点：_________________

　　3、建筑面积：_________________

　　4、结构形式：_________________

　　二、2.1承包范围：甲方将委托乙方承担图纸版号为中所包

　　2.2(费率、模拟清单合同适用)

　　2.3承包范围详见第四部分――合同计价清单。

　　三、总工期：总日历天数为___天。

　　计划开工日期：___年___月___日

　　计划竣工日期：___年___月___日

　　四、本工程质量标准为：合格，具体详见专用条款。

　　五、合同造价为：□暂定总价□固定总价

　　合同暂定造价(费率、模拟清单合同适用)同文件组成及解释次序构成本合同的文件应能相互解释，互为说明。除本合同条款另有约定外，本合同文件组成及优先解释次序如下：

　　1)本合同签订后双方约定并共同签署的有关工程的约谈记录、变更等书面协议;

　　2)本合同的协议书;

　　3)本合同的专用条款;

　　4)本合同的附件;

　　5)本合同的通用条款;

　　6)现行标准、规范、技术要求和有关技术资料;

　　7)图纸;

　　8)本合同的合同计价清单;

　　9)经双方认可的投标书;

　　10)招标文件及招标文件补遗。

　　六、本协议书中有关词语含义与本合同第二部分《合同条款》中定义相同。

　　七、本合同及其附件是甲乙双方经过*等协商拟定，甲乙双方对有疑义之条款已进行了充分的沟通和说明，乙方已充分约定和理解其全部条款的内容，并对其无异议。

　　八、本合同经双方法定代表人或其授权代表在下面签署并加盖公章后生效(通用和专用条款及相关附件加盖骑缝章后为本合同的组成部分，同样有效)。

　　甲方：_______________(公章)乙方：_______________(公章)

　　地址：_______________地址：_______________

　　法定代表人：_______________法定代表人：_______________

　　日期:___年___月___日日期:___年___月___日

　　电话：_______________电话：_______________

施工总承包合同8

　　发包方（以下简称甲方）：

　　代表人：

　　承包方（以下简称乙方）：

　　责任人：

　　风险提示：发包人的相对义务

　　购根据法律规定发包人应办理法律规定由其办理的许可、批准或备案，包括但不限于建设用地规划许可证、建设工程规划许可证、建设工程施工许可证、施工所需临时用水、临时用电、中断道路交通、临时占用土地等许可和批准。且发包人应协助承包人办理法律规定的有关施工证件和批件。

　　若发包人因未能及时办理完毕前述许可、批准或备案，由发包人承担由此增加的费用和（或）延误的工期，并支付承包人合理的利润。依照民法典等相关法律、法规，本着友好、诚信的原则，甲方将_________工程交由乙方承包，就相关事宜协商一致，达成如下协议：

　　一、工程项目

　　1、工程名称：

　　2、工程内容：

　　3、工程总量：

　　4、承包期限：风险提示：关于实际竣工日期的规定

　　当因实际竣工日期的确认发生纠纷时，可以以相关规定参照具体情形：

　　工程经竣工验收合格的，以承包人提交竣工验收申请报告之日为实际竣工日期，并在工程接收证书中载明；因发包人原因，未在监理人收到承包人提交的竣工验收申请报告42天内完成竣工验收，或完成竣工验收不予签发工程接收证书的，以提交竣工验收申请报告的日期为实际竣工日期；工程未经竣工验收，发包人擅自使用的，以转移占有工程之日为实际竣工日期。 计划开工日期：________年____月____日，计划完工日期：________年____月____日，总共_______天。

　　5、工程价款：

　　6、支付方式：风险提示：工程质量未符合标准的归责

　　因发包人原因造成工程质量未达到合同约定标准的，由发包人承担由此增加的费用和（或）延误的工期，并支付承包人合理的利润。

　　因承包人原因造成工程质量未达到合同约定标准的，发包人有权要求承包人返工直至工程质量达到合同约定的标准为止，并由承包人承担由此增加的费用和（或）延误的工期。

　　7、工程质量：

　　二、双方职责

　　1、甲方职责

　　（1）负责施工前的准备工作，保证工程交接时符合施工条件。

　　（2）及时交付图纸，设计变更时要及时与乙方协商。

　　（3）对工程进行安全监督、检查。

　　（4）工程竣工时，及时组织人员进行验收。

　　（5）按时支付工程款，不得无故拖延。

　　2、乙方职责

　　（1）熟悉图纸与合同的所以内容。

　　（2）积极配合甲方在设计变更时的工作。

　　（3）安全生产，文明施工，酒后不得作业，不得穿拖鞋进场。

　　（4）工程完工时及时通知甲方验收。

　　（5）未经甲方同意，乙方不得将整个项目直接或变相转包给第三方。

　　三、安全条款

　　1、甲方负责监督乙方的生产作业，制定安全生产规范供乙方执行。

　　2、乙方确保施工环境的安全，一旦施工环境不符合施工条件，必须马上停工。

　　3、乙方必须严格执行国家、行业的安全规范，安全会议要经常开，安全知识要时时普及。

　　4、乙方必须规范每个工人的行为，不戴安全帽不得进场。

　　四、工程验收

　　1、乙方工程施工完成，已具备了竣工验收条件，必须提前______天按国家有关规定向监理单位和开发商提供完整的竣工图纸、相关资料及竣工验收报告等。

　　2、由于_________工地是几个工程队同时在进行施工，所以工程量的测量以承包经营开始的红线范围、测量报告以及完工测量报告作为依据。如乙方对工程量有异议，乙方可委托有**认可的测检资源进行测绘。根据测绘报告协商解决工程量问题。风险提示：明确违约责任

　　在签订合同时，双方就要想到可能产生的违反合同的行为，并在合同中规定相应的惩罚办法，通过明确违约时需要承担的责任，来督促各方真正履行应承担的义务，一旦违约情况发生，也有据可依。

　　五、违约责任

　　1、合同履行过程中，任何一方违反本合同，违约方均须向守约方赔偿因此受到的所有损失

　　2、如乙方严重违约，致使合同无法履行，则此合同自行解除，甲方有权交予其他单位施工。

　　六、不可抗力

　　1、因不可抗力而使本合同无法开始履行或在履行过程中需要终止的，各方当事人均无须承担违约责任。本协议另有规定的除外。

　　2、本条款所称不可抗力，系指不能预见、不能避免并不能克服的客观情况及国家、省、市、主管部门有关法律、政策及规定发生变化和调整，而使项目无法继续进行下去。

　　七、合同的解除任何一方出现违约情形，守约方有权解除合同。合同的解除以收到对方的解除通知为准。

　　八、保密一方对因本次协议而获知的另一方的商业机密负有保密义务，不得向有关其他第三方泄露，但法律、法规另有规定的或经另一方书面同意的除外。

　　九、争议的解决

　　1、本协议各方当事人对本协议有关条款的解释或履行发生争议时，应通过友好协商的方式予以解决。

　　2、如果经协商未达成书面协议，则任何一方当事人均有权向合同签订地、合同履行地的人民法院提起诉讼。

　　十、附则

　　1、本协议自各方的法定代表人或其授权代理人在本协议上签字并加盖公章之日起生效。

　　2、本协议一式_________份，双方当事人各执_________份，具有相同法律效力。

　　甲方： 地址： 代表人：联系方式： 合同签订地： 合同履行地：

　　签订时间：________年____月____日

　　乙方： 地址： 责任人： 联系方式： 合同签订地： 合同履行地：

　　签订时间：________年____月____日

施工总承包合同9

　　发包人：（以下简称甲方）

　　承包人：（以下简称乙方）

　　依照《_____》、《中华人民共和国建筑法》及其它有关法律、行政法规，遵循*等、自愿、公*和诚实信用的原则，双方就本建设工程施工事项协商一致，订立本合同。

　　第一条：工程概况

　　1.工程名称：办公室装饰

　　2.工程地点：

　　3.工程范围：室内装修（见预算清单）

　　4.工程承包方式：本工程采用半包工包料方式承包（参见附件清单）

　　5.工程造价：

　　（1）工程预算总造价为￥元，大写人民币：元整。

　　（2）本工程总造价计算依据：

　　A、以工程设计施工图纸及设计变更、现场签证为依据。

　　B、施工中甲、乙双方确认的施工障碍引起的变更或增加措施等费用。

　　C、施工中甲方要求新增加的项目费用。

　　第二条：工程期限

　　1.经甲、乙双方商定：本工程合同工期为天（日历），具体开竣工时间以甲、乙双方签订的开工报告为准。

　　2.本工程计划开工日期为年月日，计划竣工日期为年月日。

　　3.本工程在施工过程中，如遇下列情况，可顺延工期：

　　（1）由于不可抗力造成无_____常施工的；

　　（2）由于甲方原因影响连续施工的（包括工程付款不到位）；

　　（3）由于设计变更或设计未确定的；

　　（4）由于未办妥相关物业或行_____批手续的；

　　（5）由于施工工地（非乙方原因）一月内停电停水停气造成停工累计超过8小时；

　　（6）由于甲方原因不能及时配套或配套单位不能配合而影响施工的。

　　第三条：工程施工准备与双方责任

　　1.甲方责任：

　　（1）开工前甲方协调各方面的关系，办妥进场手续，甲方承担进场手续费用。

　　（2）组织好设计交底及图纸会审工作。

　　（3）委托为甲方代表，实行工程质量、进度监理，代表甲方处理工程日常事宜。

　　（4）开工前1天，甲方腾空装修场地以便工程开工。

　　（5）做好甲方提供材料及设备的供应，落实建设资金，按期拨付工程预付款，办理现场签证，竣工验收。

　　2.乙方责任：

　　（1）提供完整的施工图纸及施工技术资料。

　　（2）开工前组织有关人员熟悉施工图纸和设计资料，编制施工图预算和施工组织计划，制定施工总计划进度。

　　（3）做好施工准备工作，组织好人员及材料设备的进场、采购、供应和管理。

　　（4）严格按施工图与说明书施工，确保工程质量，按合同规定的时间如期完工和交付，并承担双方约定的维修保养协议相关规定。人为损坏的修理由责任方负责，并承担费用。

　　（5）委托为乙方代表，代表乙方与甲方代表人员接洽。

　　第四条：工程价款及支付

　　1.本工程合同预算以施工图及施工方案的工作量为依据编制。

　　2.由物业收取的管理配合、装修押金等相关费用，由甲方支付。

　　3.本工程合同总价为￥（）。

　　4._________支付采取按工程进度分段付款方式。

　　5.分段付款的时间及相应金额为：

　　（1）合同签订时付合同价50%，计￥（元整）；

　　（2）玻璃进场时付合同价45%，计￥（元整）；

　　（3）工程竣工时，付总价的5%，计￥（元整）；工程变更项目款项于双方确认，付完此款项方可施工增加工程。

　　第五条：施工质量与设计变更

　　1.坚持按图施工，任意一方不得随意变更设计，如遇下列情况给乙方造成损失，应由责任方负担。

　　（1）发现设计有错误或严重不合理，乙方通知甲方后，甲方应在三天内与设计单位商定，发出变更设计文件，甲、乙双方签协后方准施工。

　　（2）设计变更超出原设计标准或规模时，甲方必须按审批程序重新报批，甲、乙双方签协后方准施工。

　　（3）如因甲方投资不足，不能及时拨付工程进度款，造成中途停建、缓建，甲、乙双方应商定对在建工程做到安全到位，并由甲方承担乙方的经济损失。

　　（4）如因乙方施工技术、质量和原材料不达标，造成中途停建、缓建，甲乙双方应商定对在建工程做到安全到位，并由乙方承担甲方的经济损失。

　　2.乙方如遇到重要及复杂的隐蔽工程内容，可通知甲方共同验收，如甲方未按时参加，乙方可自行检查验收，甲方应予承认。

　　第六条：工程竣工验收及结算

　　1.乙方在工程竣工前书面或口头通知甲方验收。

　　2.甲方应在接到验收通知组织验收并在验收后出具工程验收证明。

　　3.工程未经验收，甲方提前使用，应视为甲方已确认工程合格，若使用后发现质量问题，由甲方承担责任。

　　第七条：工程安全生产、文明施工

　　1.甲方对乙方承担的工程要做好安全交底，明确安全要求并进行监督检查，双方应按规定协商相关安全生产责任和治安消防事宜。

　　2.乙方必须认真贯彻安全生产、文明施工的规章制度，做好安全生产、文明施工教育工作，严格安全操作规程、文明施工要求及严格执行治安消防条例。

　　3.工程在施工期间，乙方人员发生工伤和急病等，甲方有提供方便、协助抢救义务，责任和费用均由责任方负担。

　　第八条：工程处罚及_____

　　1.按本工程合同工期拖延一天，按工程总造价的千分之二进行处罚，工期处罚待本工程竣工后一次结清。若因一方违约，由违约方承担合同价的30%的违约金。

　　2.甲方拖延结算及付款，按国家现行有关规定执行。

　　3.本合同在执行过程中发生合同纠纷，当事人双方应及时协商，协商不成时，任何一方均可申请双方上级主管部门或建设主管部门进行调解，调解不成时可向工程所在地的_____委员会提请_____或者向工程所在地人民法院提起诉讼。

　　第九条：附则

　　1.本合同未尽事宜，双方及时协商增补条款，补充条款与本合同具有同等法律效力。

　　2.本合同一式贰份，双方各执壹份；工程预算书贰份，双方各执壹份。

　　3.本合同经双方签字盖章后生效，工程竣工验收交付后保修期满，工程价款结清自动终止。

　　4.本合同有效附件。

　　（一）乙方提供*面图纸；

　　（二）工程预算书；

　　（三）补充条款；

　　（四）其他。

　　甲方（盖章）：

　　乙方（盖章）：

　　法定代表人：

　　法定代表人：

　　代理人：

　　代理人：

　　单位地址：

　　单位地址：

　　电话：

　　电话：

　　日期：

　　日期：

施工总承包合同10

　　发包人（全称）：____________

　　承包人（全称）：____________

　　依照《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及其他有关法律、行政法规，遵循*等、自愿、公*和诚实信用的原则，双方就本建设工程施工事项协商一致，订立本合同。

　　一、工程概况

　　工程名称：____________

　　工程地点：____________

　　工程立项批准文号：____________

　　资金来源：自筹

　　二、工程承包范围

　　承包范围：建筑、安装施工图纸的工作内容。不包括基础土石方挖运（但桩间挖土、凿桩头、基底清槽由承包人完成）、桩基、门窗、消防、电梯、智能化、燃气、通风排烟、变配电、精装修、外墙保温、外墙涂料、栏杆、百叶工程等发包人需要单独发包的工程。

　　三、合同工期

　　05#地块多层工期：开工时间_________年_________月_________日，竣工时间_________年_________月_________日，总工期_________天（自工程具备基底清槽施工条件之日起算）。

　　05#地块17层工期：开工时间_________年_________月_________日，竣工时间_________年_________月_________日，总工期_________天（自工程具备挖桩间土、凿桩头施工条件之日起算）。

　　05#地块33层工期：开工时间_________年_________月_________日，竣工时间_________年_________月_________日，总工期_________天（自工程具备挖桩间土、凿桩头施工条件之日起算）。具体开工时间以监理公司发布的开工令为准。

　　四、质量标准

　　工程质量标准：达到国家建筑工程施工质量验收规范的合格要求。

　　五、合同价款

　　金额（大写）：_________（暂定）_________仟_________佰_________万_________元整（人民币）

　　金额（小写）：____________￥：____________万元

　　六、组成合同的文件

　　组成本合同的文件包括：

　　1、本合同协议书；

　　2、本合同专用条款；

　　3、本合同通用条款；

　　4、中标通知书；

　　5、投标文件及其附件；

　　6、标准、规范及有关技术文件；

　　7、图纸；

　　8、工程量清单；

　　9、工程报价单或预算书。

　　双方有关工程的洽商、变更等书面协议或文件视为本合同的组成部分。

　　七、本协议书中有关词语含义与本合同第二部分《通用条款》中分别赋予它们的定义相同。

　　八、承包人向发包人承诺按照合同约定进行施工、竣工并在质量保修期内承担工程质量保修责任。

　　九、发包人向承包人承诺按照合同约定的期限和方式支付合同价款及其他应当支付的款项。

　　十、合同生效

　　合同订立时间：_________年_________月_________日

　　合同订立地点：____________

　　本合同双方约定合同双方签字并盖章后生效。

　　发包人：（公章）____________

　　住所：____________

　　法定代表人：____________

　　委托代理人：________________________

　　电话：____________

　　传真：____________

　　开户银行：____________

　　账号：____________

　　邮政编码：________________________

　　鉴证意见：____________

　　鉴证机关（章）____________

　　经办人：____________

　　____________年____________月

　　承包人：（公章）____________

　　住所：____________

　　法定代表人：____________

　　委托代理人：____________

　　电话：____________

　　传真：____________

　　开户银行：____________

　　账号：____________

　　邮政编码：____________

　　审查意见：____________

　　审查机关：

　　经办人：________________________

　　____________年____________月____________日

施工总承包合同11

　　建设工程施工合同

　　（GF-1999-0201）

　　中华人民共和国***

　　国家工商行政管理总局

　　第一部分 协议书

　　发包人（全称）：

　　承包人（全称）：

　　依照《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及其他有关法律、行政法规、遵循*等、自愿、公*和诚实信用的原则，双方就本建设工程施工事项协商一致，订立本协议书。

　　一、工程概况

　　工程名称：

　　工程地点：工程内容：

　　群体工程应附承包人承揽工程项目一览表（附件1）

　　工程立项批准文号： 资金来源：

　　二、工程承包范围

　　承包范围：施工图设计范围内的建筑、装饰、安装工程，但不包括外墙幕墙工程、雨篷及钢结构工程、电梯工程、通风及空调工程、弱电工程、消防工程及精装修工程。

　　三、合同工期

　　开工日期：年 月 日（以开工令为准）

　　交工日期：年 月 日（具备部分精装修队伍进场条件），月 日完成所承包范围的所有分项工程。

　　四、质量要求

　　工程质量要求： 合 格

　　五、合同价款

　　金额（大写）： 暂定人民币 仟 佰万元（以工程结算为准） 元

　　六、组成合同的文件

　　组成本合同的文件包括：

　　１、本合同协议书

　　２、中标通知书

　　３、投标书及其附件

　　４、本合同专用条款

　　５、本合同通用条款

　　６、标准、规范及有关技术文件

　　７、图纸

　　8、工程量清单

　　9、工程报价或预算书

　　双方有关工程的洽商、变更等书面协议或文件视为本合同的组成部分。

　　七、本协议书中有关词语含义与本合同第二部分《通用条款》中分别赋予它们的定义相同。

　　八、承包人向发包人承诺按照合同约定进行施工、竣工并在质量保修期内承担工程质量保修责任。

　　九、发包人向承包人承诺按照合同约定的期限和方式支付合同价款及其他应当支付的款项。

　　十、合同生效

　　合同生效时间： 年 月 日

　　合同订立地点：

　　本合同约定自双方后生效。

　　发 包 人：（公章） 承 包 人：（公章）住所： 住所：

　　法定代表人：法定代表人：

　　委托代理人： 委托代理人：

　　电话： 电话：

　　传真： 传真：

　　开户银行： 开户银行：

　　账号： 账号：

　　邮编： 邮编：

　　鉴证意见：

　　经办人：

　　鉴证机关：

　　年 月

　　日

　　第二部分 通用条款

　　本合同通用条款，采用中华人民共和国***和国家工商行政管理局1999年颁布的《建设工程施工合同》（GF－1999－0201）第二部分《通用条款》。

施工总承包合同12

　　总承包方：_________________________________(以下简称甲方)

　　分包方：___________________________________(以下简称乙方)

　　建设方决定将总承包方承建的工程其中的为保证整体工程的顺利完成，经双方协商，达成以下协议：

　　第一条工程项目

　　1.工程名称：____________________________________

　　2.工程地点：____________________________________

　　3.工程范围和内容：根据确认的方案和报价说明书内容为依据，除施工方案及说明书未表明的变更工程量，由甲方根据现场核定签字后，作为决算增减依据。本合同施工图及说明书未表明者，若*惯上该部分属于本合同标的之一部分，乙方亦应照做，并不向甲方要求任何费用。

　　4.工程造价：全部工程造价____________________人民币(暂控)(含税)。

　　第二条工程期限

　　1.全部工程自__________年__________月__________日开工，至__________年__________月__________日竣工(工期__________日历天)。

　　2.在施工时如遇到下列情况，需顺延工期。顺延期限，应同建设方及时协商，签订协议并报有关部门及项目部备案。

　　(1)由于不可抵抗力，而被迫停工者。

　　(2)因变更计划或变更施工图，而不能继续施工者。

　　第三条承包方式

　　第四条施工准备中甲乙双方的义务

　　1.甲方义务

　　明确工程内容、项目及要求，提供施工所需的水电及材料堆放地。

　　2.乙方义务

　　(1)按照合同约定的工期保质保量地完成工程项目。

　　(2)保护工建周围的环境卫生及文明施工。

　　(3)保证所用材料经甲方验收认可并提供相应的合格证明，如不符合设计、施工要求或规格有差异，应禁止使用。

　　(4)根据甲方要求免费制作相应图纸，并提供有利于节约成本的建议。

　　(5)遵守国家法规、政策，执行企业和本项目的各项规章和管理制度。

　　(6)维护企业信誉和职工合法权益，履行《建设工程施工合同》义务，完成项目承包合同指标，服从上级领导，接受检查和监督。

　　(7)竣工之后交付完整的竣工资料。

　　(8)施工过程中乙方人员的人身、财产安全及因乙方施工造成的人身、财产的侵害由乙方自行承担。

　　(9)乙方应在甲方及相关部门监督下依规范制取试样送检。

　　(10)乙方自行承担施工中所用的水、点、气等费用。

　　(11)必须保证该项目自己及其他施工的成品保护。

　　(12)严格执行安全操作规范。

　　(13)其他按照行业惯例由乙方承担的义务。

　　第五条安全生产

　　乙方严格按照安全操作规定进行作业，如人为违反操作规定造成事故，按照四不放过的原则处理，造成一切经济损失和事故赔偿费由乙方自行承担，并按照公司本年度公司安全生产奖罚制度和***生产条例对责任人进行处罚，且每人必须办理保险和意外伤害保险。

　　第六条工程价款的结算及支付方式

　　1.合同总造价以同建设方签订的协议为依据，有冲突的执行总合同。

　　2.工程价款结算由项目审核签字后报上级为有效。

　　3.乙方按总造价__________%支付项目部配合费。

　　第七条工程质量及甲方对工程质量的要求

　　1.达到国家规定的验收标准及甲方要求的其他质量要求。

　　2.具体国家标准为DB以内，要求在十月三十号前完成。合同指标为良等路_公里，次等路_公里，控制差等路_公里。

　　四、承包造价：根据本路段的工程量和行车密度的实际情况，*均每公里承包经费___元，全年该路段总承包金额_(___元/公里×_公里)为__万__仟__佰__拾__元(__)。

　　五、承包期限：__年__月__日至__年__月__日，合同期为12个月。

　　六、承包形式：按包工包料(全包)方式由乙方承包施工

　　七、双方责任

　　1、甲方责任

　　⑴根据合同承包经费结合任务分解到各月份或季度，并成立验收小组，按月度或季度进行验收，验收合格后，将月份或季度的承包经费按有关规定手续支付给乙方。

　　⑵按合同承包内容指导督促乙方工作。

　　⑶监督乙方养护施工质量和施工进度、施工安全，检查验收质量。

　　⑷甲方有权根据乙方养护施工进度调整人员，如乙方不能在甲方规定的时间内完成承包工作任务的，甲方直接安排人员帮其完成任务，费用从乙方承包款中支付。

　　⑸如甲方发现乙方其不正确的施工作业，经教育指正后仍不见整改且工作滞后被动的，甲方有权终止乙方合同和拒付余下的承包工程款。

　　2、乙方责任

　　⑴乙方应本着“百年大计，安全第一”的方针，精心施工，按所承包的内容逐项完成，在施工中如不慎造成安全事故，或造成其它损坏的，所有损失均由乙方负责。

　　⑵乙方如雇请临工，必须做好所请零工的安全教育，采取有效的安全防护措施，配置安全防护用品，严格遵守各项安全操作规程，并自觉接受甲方的监督。上路作业时，两端要设置明显的施工标志牌，施工人员要穿上标志服，带好安全帽。在施工中要保证和维护本施工段的一切安全，经常检查、督促安全生产，消除事故隐患，采取有效的安全防范措施，避免安全事故发生。

　　⑶乙方在日常养护中应达到的要求：

　　①清扫路面，保持路面清洁。

　　②清理水沟、涵洞，保持排水畅通，无淤塞，铲割水沟边坡草1.2米高。

　　③培整路肩线型化、割路肩草及路肩1米外高草。

　　④公里碑、百米桩、安全警示桩保持清洁整齐、醒目，起警示作用。

　　⑤清理路缘石上杂物、修剪路树、路树刷白、路缘石刷白。

　　⑥写公里桩及百米桩。

　　⑦清理3m_3以内废方。

　　⑷质量标准不祥的参照《公路养护技术规范》实行。

　　⑸在十一月三十号前一定要完成良等路任务及各项指标，十二月份进行检查验收。

　　3、付款方式。本工程从签订协议之月起，甲方按月度或季度组织验收小组到场检查验收，认可合格后，将月份或季度承包经费按有关规定手续支付。如检查不合格达不到要求，视为完不成任务，甲方则拒付或扣除养护工程款。

　　4、合同期限。本协议经双方代表人签字公路所盖章后生效，合同期为一年，验收付款后，本合同失效。

　　本合同一式四份，甲乙双方各执一份，财务执一份，局办公室存档一份。

　　甲方(盖章)：__乙方(盖章)：

　　甲方代表(签字)：_乙方代表(签字)：

　　电话：

　　身份证号码：

　　__年_月_日__年__月_日

施工总承包合同13

　　发包人（全称）：______________和承包人（全称）：______________经协商一致，订立本合同协议书。

　　发包人愿将工程项目交由承包人实施，并接受承包人递交的勘察、设计、采购、施工、竣工试验、竣工后试验、试运行考核及承担质量保修责任承诺的投标书。发包人承诺按合同约定支付进度款及相应款项，并结清竣工结算的款项。承包人承诺按照合同约定的勘察、设计、实施过程完成工程，并在质量保修期内承担工程质量保修责任。

　　工程总承包主要事项如下：_________________

　　一、工程项目

　　工程项目名称：_________________工程项目地点：_________________工程项目使用功能：_________________工程项目规模：_________________

　　（由若干单项工程组成的工程总承包项目，应附单项工程一览表，作为本合同协议书的附件。）

　　发包工程项目的资金来源：_________________

　　二、技术及标准

　　技术来源：_________________

　　技术（专利技术、使用功能）要求：_________________

　　主要设计标准：_________________

　　三、在合同中应明确的主要日期

　　合同生效日期：_________________设计开工日期：_________________施工开工日期：_________________

　　竣工日期（包括或不包括：_________________竣工试验）：_________________

　　竣工后试验开始日期：_________________

　　施工开工至竣工的日历天数：_________________天

　　四、合同价格和付款货币

　　中标通知书的合同价格（大写）：_________________元，其中：_________________人民币（大写）元，外币（大写并须标明币种）：_________________（须标明货币单位）。

　　除双方在合同条款中约定的，及法律、行政法规规定的在实施过程中需要变更、追加、调整而增减的款项外，合同价格不得调整。

　　五、合同的组成文件

　　组成合同的文件包括：

　　1、合同协议书

　　2、中标通知书

　　3、招标文件及其附件

　　4、投标文件及其附件

　　5、商务报价

　　6、合同通用条款

　　7、合同专用条款

　　8、标准、规范及有关技术文件（列出清单）

　　9、其他相关文件（列出清单）

　　10、构成合同组成部分的其他文件包括：_________________通知、会议纪要、指令、传真、电子邮件、变更、洽商等书面文件。

　　六、需要附在合同协议书之后的备忘录和文件

　　（列出备忘录及文件目录序号、清单，附：_________________附件）

　　七、合同协议书生效

　　合同协议书自发包人、承包人的双方的法定代表人或其授权代表签字并加盖双方公章或合同专用章之日起生效并实施。

　　经发包人和承包人商定，具备下列前提条件，并得到满足的日期内，本合同协议书生效并实施（应列出协商一致的各方的前提条件、要求内容和时间。作为合同协议书的附件）。如果，前提条件未能得到满足，本协议书应作废或无效。此时，应退还任何有关本工程的担保。

　　协议书订立时间：________年_____月_____日

　　协议书订立地点：_________________

　　发包人：_________________（签字、公章）

　　承包人：_________________（签字、公章）

　　工商注册住所：_________________

　　工商注册住所：_________________

　　企业代码：_________________

　　企业代码：_________________

　　邮政编码：_________________

　　邮政编码：_________________

　　法定代表人：_________________

　　法定代表人：_________________

　　授权代理人：_________________

　　授权代理人：_________________

　　电话：_________________

　　电话：_________________

　　传真：_________________

　　传真：_________________

　　电子邮箱：_________________

　　电子邮箱：_________________

　　开户银行：_________________

　　开户银行：_________________

　　账号：_________________

　　账号：_________________

施工总承包合同14

　　发包方(以下简称甲方)：

　　承包方(以下简称乙方)：

　　担保方(以下简称丙方)：

　　经甲乙双方协商，甲方决定将学院二期工程五栋宿舍楼发包给乙方，为明确双方的主要权利和义务，特订立本合同，以此作为双方互相信守的依据。

　　一、 工程概况

　　1、 工程名称：西安华光科技学院宿舍楼;

　　2、 工程地点：西安户县东大西安华光科技学院内;

　　3、 工程规模：五楼宿舍楼，地上六层，砖混结构，建筑面积34000*方米。

　　二、 工程承包范围和内容：施工图所涉及的全部土建、安装工程 。

　　三、 工程质量标准：经甲方验收合格。

　　四、工程进度要求：具备施工条件后，经甲方乙方协商确定。

　　五、乙方进场施工时间：甲方须在20xx年11月10日前满足乙方正式进场、能正常施工的条件，如会审后的施工图纸、三通一*等发包方应具备的发包条件。

　　六、工程结算方式：按《1999年陕西省建筑工程综合概预算定额》和《20xx年陕西省安装工程预算定额》及其配套的费用定额进行结算，并做如下调整：

　　1、项目直接费中定额基价人工费的计取：按定额工日数量100元/工日。

　　2、按费用定额中一类工程取费标准进行取费;即设定项目直接费为A、其他直接费为B、现场经费为C、间接费为D，差别利润为E，则，B=A3.84%,C= A7.38%,D=(A+B+C) 5.85%,E=(A+B+C+D)贷款利息根据计费依据，分别按直接工程费的3.02%计取和按人工费的15.39%计取;安全文明施工补贴按不含税造价的1.6%计取;甲方分包工程，乙方收取分包部分直接费的5%(人工费的20%)的配合费，并收取分包部分直接费的8%(人工费的30%)的管理费;甲方借用工按每工日100元+100元25%进行结算;养老统筹和四项保险分别按3.55%、0.8%的费率计取费用。

　　3、项目直接费中定额基价机械费的计取：按定额机械费150%结算。

　　4、定额中有明确价格的材料(含水电、土建安装主材、地材和辅材)，按定额基价计入取费后，并按市场采购价+采保费(费率为3.2%)+装卸费+运输费和途耗费用进行价差调整，市场价以双方认质认价为准;若双方认价发生争议，以采购期间陕西省工程造价信息公布价格为准;定额中没有明确价格的材料(如辅材等)，按定额基价150%计入并取费。

　　六、付款方式：乙方完成到单位工程主体结构0.000七日内，甲方支付0.000以下工程款的80%;以后按月支付工程进度款，即次月10日前支付上月完成工程款的80%;工程竣工30日内，甲方支付乙方结算总款的95%，余额5%作为保修金，工程竣工满一年15日，甲方支付3%，满两年15日付清尾款。

　　七、本合同生效后5日内，乙方向甲方交纳工程承包定金人民币50万元;本合同生效后15日内，乙方向甲方交纳工程承包定金人民币150万元;乙方进场5日内，甲方返还工程承包定金100万元，单位工程主体结构完成0.000七日内，甲方返还乙方工程承包定金50万元，单位工程主体结构三层封顶七日内，甲方返还乙方工程承包定金50万元。

　　八、其他约定

　　1、因甲方施工手续及其他非乙方因素和本合同的缔约过失，致本工程不能按期开工，甲方应支付乙方双倍保证金;

　　2、因甲方施工手续、不能按期支付工程进度款及其他非乙方因素和本合同缔约过失，致本工程施工中发生停工、窝工，甲方按日承担所欠款金额的3%的资金占用费，并承担给乙方造成的其他一切损失。

　　3、因甲方施工手续及其他非乙方因素和本合同的缔约过失，致本工程开工、中间施工、工程竣工不能正常验收和工程竣工备案，由甲方承担完全责任和由此产生的所有费用。

　　4、在甲方不能支付工程款，丙方承担工程款支付连带责任。

　　九、本合同一式六份，共4页，甲方、乙方、丙方签字盖章，经公证部门公证后生效，至双方无债权债务后失效。

　　甲方(公章)：_________乙方(公章)：_________

　　法定代表人(签字)：_________法定代表人(签字)：_________

　　_________年____月____日 _________年____月____日

　　担保方(以下简称丙方)：

　　年月日:

施工总承包合同15

　　（发包人名称，以下简称“发包人” ）为实施 （项目名称），己接受 （承包人名称，以下简称“承包人” ）对该项目施工的投标。发包人和承包人

　　共同达成如下协议。

　　1．本协议书与下列文件一起构成合同文件：

　　（l）中标通知书；

　　（2）投标函及投标函附录；

　　（3）专用合同条款；

　　（4）通用合同条款；

　　（5）技术标准和要求；

　　（6）图纸；

　　（7）己标价工程量清单；

　　（8）其他合同文件。

　　2．上述文件互相补充和解释，如有不明确或不一致之处，以合同约定次序在先者为准。

　　3．固定合同价：人民币（大写） 元（￥ 万元）。 4.工程范围：

　　5．承包人项目经理：

　　6．工程质量符合国家现行所有强制性建筑条文，其他安装、市政、建筑工程施工质量检验和评定标准以及其他工程建设方面的规范。国内没有相应标准、规范时的,开工前提供发包人制定和发布的相关标准。

　　7．承包人承诺按合同约定承担工程的实施、完成及缺陷修复。

　　8．发包人承诺按合同约定的条件、时间和方式向承包人支付合同价款。

　　9．承包人应按照监理人指示开工，施工总工期 个月。

　　10．本协议书一式拾贰份，发包人柒份，承包人伍份。

　　11．合同未尽事宜，双方另行签订补充协议。补充协议是合同的组成部分。 附件：1.通用合同条款 2.专用合同条款 3.诚信行为承诺书

　　4.区**投资项目管理的相关文件目录

　　发包人：（盖单位章）

　　发包人法定代表人或其委托代理人：

　　（签字）

　　承包人：

　　（盖单位章）

　　承包人法定代表人或其委托代理人：

　　（签字）

施工合同书(汇编15篇)（扩展5）

——工程施工合同书(15篇)

工程施工合同书(15篇)

　　在人们的法律意识不断增强的社会，越来越多事情需要用到合同，签订合同可以明确双方当事人的权利和义务。你知道合同的主要内容是什么吗？下面是小编收集整理的工程施工合同书，欢迎大家借鉴与参考，希望对大家有所帮助。

工程施工合同书1

　　发包方（甲方）： 承包方（乙方）：

　　鉴于家居装修实际情况的需要，按照《中华人民共和国合同法》及***《建筑装饰装修管理规定》结合本工程具体情况，经甲乙双方协商，现达成以下合同条款，双方自觉遵守。

　　一、工程概况

　　1、工程名称：

　　2、工程地点：

　　3、承包范围：

　　4、承包方式：

　　5、工期：天，本工程自年 月 日开工，于年 月 日竣工。遇不可抗因素影响，工期须延。

　　6、工程质量：

　　7、合同价款（人民币大写）：

　　二、材料确认

　　1、本合同工程所有材料由乙方按预算单要求统一配送，除合同规定属甲方自购材料外，甲方不能擅自采购，否则视为违约。

　　2、凡属于甲方所提供的材料因质量问题（部分材料要经安装和使用后才能检验出质量合格与否）导致某项目部分或全部发生连带问题等，均由甲方承担后果责任。如需维修或重新装修时，由甲方承担一切费用，工期须延。

　　3、凡甲方负责供应材料、设施、用具等。甲方须要按合同约定及时采购并送交施工现场，搬运、装卸费用等由甲方承担，如未能按约定影响工期的工程须延。

　　4、如属乙方提供的材料不合格所产生质量问题时则由乙方负责承担连带责任并更换材料或赔偿损失。

　　三、水电供应

　　本工程施工前，甲方须给乙方提供房屋原始水电结构详图，负责水电到位和承担施工所发生的水电费。鉴于装修期间不能间断，故甲方必须保证水电畅通。

　　四、项目的增减及变更

　　1、工程施工中甲方需修改设计方案或增加工程项目，须提前三天与乙方联系，经双方签字认

　　可后，乙方则予以安排施工。

　　2、工程合同生效后，甲乙双方均不得借故减少装修项目，否则视为违约。

　　五、工程项目、单价的确定

　　1、本合同工程具体装修项目及其单价等均以双方签字确认为准，甲、乙双方均不得擅自更改。

　　六、付款方式及终结结算

　　1、本合同生效当日，甲方须交纳定金三仟元整。

　　2、甲方需按合同规定日期自觉至乙方财务部交付工程款，乙方开收款收据。

　　3、工程合同定金和余款甲方须以现金支付。凡甲方以转帐支票支付工程款时，工程工期均以乙方兑现甲方支票进账之日起算，工期相应须延。

　　4、装修期间甲方如有增加项目（包括水、电改造项目等）经乙方认可后，甲方需要支付第三期工程款的同时付清所有增加项目的工程款。否则乙方有权拒绝施工增加项目部分。

　　5、本合同工程以验收时装修项目的工程造价为最后结算（含施工中变更项目的工程总造价），如果终结算与预结算清单有出入，均以最终工程实际造价结算为准。

　　6、工程款具体支付日期：

　　七、工程验收标准

　　本合同以甲、乙方确认的施工图纸、工艺标准以及深圳建设局颁发的《深圳市家庭装修工程质量验收标准》为准（因东莞未有《工程质量验收标准》）

　　八、工程验收和交付

　　1、本工程完工验收前3天由乙方口头通知甲方，甲方须按时到场参加验收，不得借故拖延，如完工后，甲方因故不能按约定验收，时间超过二日，则本工程视为合格，双方不再验收。

　　2、双方验收时，由甲方驻工地代表到场参加验收。工程验收合格、双方须在工程验收单上签字认可，并在当日结清余款。

　　3、甲方如在工程完工后未经双方验收或虽已验收但未付清余款，即另请其它装修队进行其它项目装修或安装，或搬迁家俱与生活用具擅自使用等。则本工程视为已验收，不再验收。同时甲方上述行为视为违约，乙方有权暂缓交付工程。

　　九、工程保修责任

　　本合同工程验收交付之日起，乙方负责为期2年的保修（凭签发的工程保修单为准），保修范围：乙方所装修项目应有的质量保证。属甲方人为或其他不可抗力因素发生的质量问题，及甲方自行装修项目或自购材料装修项目，导致质量问题的则不在保修范畴之内。

　　十、关于物业管理处所收费用的承担约定

　　1、根据《深圳市家庭装修管理规定》第十四条规定在办理施工手续时，乙方须承担壹仟装修押金。甲方物业管理处所收取的费用与乙方无关，由甲方与物业管理协商解决或承担。

　　2、乙方在施工期间因乙方原因如违反管理处的有关规定，则乙方自行承担相关责任。

　　十一、不可抗力因素

　　不可抗力因素指：停电、停水、台风、热带风暴，房屋自身发生裂缝、漏水质量问题及意外事故等。如施工中遇到不可抗力因素时，工期可以相应须延。

　　1、停电每周累计长达5小时，可须延工期一天。

　　2、遇有台风、热带风暴或该物业来小区有停工要求时。

　　3、凡属不可抗力因素造成该项目发生质量问题时则不在保修范围内，如需维修，费用甲方承担。

　　十二、防水防漏工程

　　鉴于家居装修的特殊性，因此乙方在厨、卫地面和工程装修预算均有“防水防漏”项目。如甲方拟取消该项目，或在施工中擅自要求使用乙方提供的防水剂，则该工程交付后发生渗漏等质量问题（包括致其它装修项目质量发生问题）均由甲方承担全部责任与后果。

　　十二、隐蔽工程及改造工程

　　1、隐蔽工程：凡有水电改造工程，乙方在打槽布管后，甲方须及时到场与乙方共同测量并验收签字认可。如甲方不能按时参加验收，或甲方虽参加测量验收，但又不签字确认，乙方可自行验收，若甲方要求复检，复检费及由此造成的停工损失由甲方负责担负，工期须延。

　　2、改造工程：凡属拆墙、建墙、破楼板、开窗、门户、安装空调、防火防盗门窗、铝合金门窗布置及管线改造工程，施工前均由甲方负责与物业管理处办妥手续，乙方方可施工。

　　十三、违约责任

　　合同生效后，任何一方变更或解除合同，应及时通知对方办理合同中止手续，并赔偿对方该工程预算总价的20%的损失。

　　十四、工程设计图纸及确认标准、条件和时间

　　1、乙方负责提供的设计图纸标准为：

　　a) *面图纸一张；

　　b) 相关施工黑白图纸一套；

　　c) 不另提供剖面和效果图；

　　d) 如果甲方需要效果图，不需要乙方施工该工程，乙方将另行收费，标准为：880元/A3纸、680元/A4纸；

　　2、施工图纸条件和时间：

　　a) 合同签字后，甲方和乙方双方应在每张图纸上签字认可，甲方对图纸未能确认签字，乙方则缓期开工，工期须延。

　　b) 施工期间，甲方需要修改设计图纸或增加项目而需要乙方确认签字时，双方须另行签定补充合同，并由甲方在相关图纸上签字认可和付清增改项目的工程款后，乙方则安排施工，工期相应须延。

　　c) 图纸一经双方确认，如需要修改和变更，须征得双方同意，凡因修改，变更图纸导致工程项目费用增加的，由甲方承担，工期相应须延。

　　十五、部分项目中间和提前验收约定

　　鉴于部分项目涉及到先期验收合格后方可进行其它项目的施工,因此,凡本工程预算清单有以下装修项目时,均可单项完工, 单项验收，具体验收时间由乙方提前2日通知甲方。单项完工, 单项验收的项目有：

　　1、门及门套、窗套（不含油漆）

　　2、吊顶（不含乳胶漆、油漆）

　　3、家具内、外饰面板

　　4、水电改造（验收数量及材料）

　　5、木地板、地脚、天花角线（不含油漆）

　　6、大理石（花岗岩）台面及门坎

　　7、防盗网、铝合金窗、门凡验收合格，双方应在验收单上签字确认，以便乙方进行下一项目的施工等。

　　甲方： 乙方：

工程施工合同书2

　　合同编号：

　　发包方：________________

　　承包方：________________

　　签约时间：

　　签约地点：

　　为了保证________施工质量，如期完成施工任务，达到双方互惠互利的目的，依据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及其他法律法规，双方友好协商，就本工程施工项目协商一致，订立本合同。

　　一、工程名称：____________

　　二、建筑面积（工程形式）：____________

　　三、施工地点：________________

　　四、工期：

　　1、开工：____年__月__日；

　　2、竣工：____年__月__日；

　　3、合同工期总共历时____天。

　　五、承包形式：________

　　六、工程质量标准：________

　　七、工程价款：共计人民币 元。

　　八、付款方式：本合同生效后支付合同款项的__%，计____元；工程竣工且验收合格后，支付工程价款的__%，计____元；质保金___元，质保期满后支付。

　　九、质保期：____年。

　　十、双方的责任义务

　　1、发包方的责任义务

　　①为承包方提供良好施工场地、道路、水、电源，满足开工条件。解决施工中需要发包方协调解决的四邻关系及纠纷；

　　②监督管理施工过程中的工程质量、材料质量、督促工程进度；

　　③给承包方提供施工图纸、坐标点、标高点； ④按时给承包方拨付款项和进行验收、结算；

　　2、承包方的责任义务

　　①按发包方要求及图纸要求进行施工；

　　②如期完成施工任务；

　　③接受发包方的技术指导和质量标准要求；

　　④负责发包方提供料物及设备的保护；

　　⑤教育施工人员爱护甲方的材物，不得偷窃和损坏；

　　⑥承担施工中的一切安全事故责任及费用； 十一、其他

　　1、本合同自双方签字盖章后生效，有效期至保修期满。

　　2、本合同未尽事宜，可由双方协商解决并签署书面补充协议，补充协议与本合同享有同等法律效力。协商未果，提交山东曹县人民法院提起诉讼。

　　3、合同附件为本合同条款的组成部分，本合同连同附件一式贰份，双方各执壹份，具有同等效力。

　　发包方：

　　承包方：

　　委托代理人：

　　委托代理人：

　　年 月 日

　　年 月 日

工程施工合同书3

　　甲方：

　　负责人：

　　地址：

　　电话：

　　乙方：

　　负责人：

　　地址：

　　电话：

　　甲方同意将的渗漏维修工程全权委托乙方施工。根据《中华人民共和国劳动法》以及有关规定，双方经充分协商，特签订本劳务合同，以共同遵守。

　　一、合同内容

　　甲方委托乙方进行工程维修，渗漏维修范围：_________________。

　　二、选用材料

　　双方约定在乙方进行工程渗漏维修中应选用以下材料：

　　1、聚氨酯注浆堵漏剂。

　　2、环氧砂浆。

　　3、m1500渗透性水泥密实剂。

　　4、遇水膨胀橡胶止水条。

　　5、聚氨酯密封膏。

　　6、pmc-421聚合物改性水泥基防水灰浆。

　　7、其它未注明材料。

　　三、承包方式

　　甲乙双方约定本维修工程由乙方包工、包料、包质量、包维修、包安全。

　　四、施工期限

　　甲乙双方约定施工期限为________天，自________年________月________日至________年________月________日止。

　　五、工程价格及计算方法

　　1、本合同采用总价包干方式，按________元/*方米的价计算，总计________*方米。

　　2、合同总金额为：________元。

　　六、付款结算方式

　　1、本工程完工验收合格且结算后________日内，支付合同金额的________%。

　　2、从验收合格之日起计算________年后如无漏水，支付合同金额的________%。如有漏水：

　　(1)乙方免费保修后，支付合同金额的________%。

　　(2)乙方未尽保修义务，甲方将在合同金额的________%中扣除维修费用后，剩余的部分支付给乙方。

　　3、从验收合格之日起计算________年后如无漏水，支付合同余下金额的________%。如有漏水：

　　(1)乙方免费保修后，支付合同余下金额的________%。

　　(2)乙方未尽保修义务，甲方将在合同余下金额的________%中扣除维修费用后，剩余的部分支付给乙方。

　　七、质量及保修

　　乙方对防水维修工程质量全面负责，做到不渗不漏，外观规整，对渗漏维修范围免费保修________年(人为或不可抗力造成防水层破坏除外)，从验收合格之日起计算。

　　八、甲方责任

　　1、提供可以施工的条件给乙方，检查、监督乙方施工质量和进度。

　　2、组织对工程交工验收及办理结算。

　　3、按时支付劳务报酬。

　　九、乙方责任

　　1、严格按施工工艺进行施工，确保工程质量。

　　2、严格按国家的安全规范和安全规程进行施工，如属乙方施工出现质量返工，一切责任和经济损失由乙方承担。

　　3、工程竣工后负责清理现场，做到工完场清。

　　4、在工程竣工验收后________日内向甲方提**品合格证、检验报告单等竣工资料。

　　5、遵守甲方物业公司的相关规定及要求。

　　十、现场负责人

　　本工程甲方委派________为现场代表，全面对工程质量、进度、付款、签证等行使甲方应有的职责和权力;乙方委派________为工程总负责人，全面负责工程施工质量、进度、安全等乙方应该承担的有关事宜。

　　十一、违约责任

　　1、乙方延误工期，每延期一天，须向甲方支付违约金________元，因质量验收不合格而返工造成的延期交付，亦须按上述标准向甲方支付违约金。

　　2、乙方施工所选用材料和施工工艺如不符合合同约定，须向甲方支付违约金________元，乙方需马上改正，否则甲方有权解除本合同，无须向乙方支付任何款项，乙方自行承担相关损失。

　　3、甲方如迟延支付工程进度款和结算款，须按所欠金额每日千分之________的标准向乙方支付违约金。

　　十二、争方解决办法

　　在合同履行过程中如双方发生争议，首先应协商解决。如协商不成，任何一方可向________所在地人民法院提起诉讼。

　　十三、其他

　　1、如有未尽事宜，双方协商解决。如双方签订补充合同，补充合同与本合同具有同等法律效力。

　　2、本合同书双方签订之日起生效。本合同一式________份，甲方________份，乙方________份，自双方签字、盖章之日起生效。

　　甲方(印章)：

　　负责人(签字)：

　　______年______月______日

　　乙方(印章)：

　　负责人(签字)：

　　______年______月______日

工程施工合同书4

　　发包单位： （甲方）

　　法人代表；

　　承包单位： （乙方）

　　法人代表；

　　按照《中华人民共和国经济合同法》和《建筑安装工程承包合同条例》的原则，结合本工程的具体情况，经甲乙双方多次协商，并达到双方同意，有甲方在 开发的工程发包给乙方施工，而乙方同意承包本项工程，为了双方在承包工程施工期间内责、权、利，经双方同意按照合同法、建筑法及国家有关相关的法律条款之规定，特定立如下本合同条款：

　　一、工程名称：

　　二、工程座落位置

　　三、工程概况和结构；

　　四、承包方式：甲方是以包工包料、包质量、包安全、包各项设备和各项周转材料给乙方施工；

　　五、乙方承包本工程范围和内容：（按本工程原设计和变更的水电、土建、门窗、消防、内外装饰屋面和卫生间防水、土方等项工程在内）；

　　六、 质量与工期：乙方在本工程施工中，必须按照国家建筑

　　收规范标准和地方有关强制标准施工，必须达到合格工程，争取优良工程；乙方在本工程施工中，必须按照甲方下达的工期要求完成， 施工工期为 天，自 年 月 日开工至 年 月 日竣工。

　　七、工程造价：

　　经双方确定，本工程合同造价暂定 元，作为拨付工程款的依据。按20xx版《河南省建设工程工程量清单综合单价》及相关配套解释和有关文件，自行计算承包范围内的工程量、材料价格按《信阳市建设工程材料基准价格信息》为准计入合同总价，人工费按20xx年第三季度河南省标准定额站发布的人工指导价66 元/工日计入固定合同总价，此部分材料及人工价差计入税前。

　　八、甲方工作：

　　1、甲方在乙方进入工地时，保证三通一*；组织技术交底，向乙方提供施工图十套

　　2。负责办理施工前、后的有关所有手续；

　　3、各职能部门和四邻关系协调；

　　4、按本合同支付工程款如期如数付给乙方；

　　5、交户结算和决算按本合同规定如期办理决算；

　　6。派出驻工地代表 同志负责与乙方的日常工作联系，及时办理工科济、技术签证，并对工程质量进行监督、检查、处理工程技术问题，按国家的验收规范进行竣工验收。

　　7。负责协调处理乙方与其他施工单位之间的矛盾。

　　九、乙方工作：

　　1、乙方在承接本工程时，必须按时支付工程保证金 元；开工前10天认真细致地做好施工组织设计，并报有关部门及甲方审核批准。

　　2、乙方在承包本工程在施工期间，必须严格按照国家工程验收标准和安全标准执行，如果乙方达不到者造成一切后果，均有乙方全部负责包括刑事责任在内；

　　3、乙方在本工程施工中，所进的各种材料必须要有合格证和部分确认书，同时必须有甲方监理人员现场取样标准，经信阳市质检站检测报告乙方可使用，如没有者乙方使用在本工程，一切经济损失均有乙方全部负责承担；

　　4、乙方在本工程施工中，一切机械设备和各项周转材料必须满足本工程所用；另外工程技术人员和施工人员也必须达到工程所用

　　5、乙方在本工程施工中，搞好施工现场的管理工作，做到文明施工，不准乱堆乱放，同时工人绝不准在本施工区内打架闹事和偷盗，如有者一切后果与甲方无关；

　　6、工程保证金在乙方基础工程到正负零时甲方如数退给乙方保证金；

　　7、乙方在本工程施工期间必须严格按照***规范标准和信安检站的有关标准，如不按标准者一切责任均有乙方负责；

　　8、严格按设计图纸、验收规范进行施工。所有隐蔽工程项目必须经甲方及质监部门验收，及时办理经济、技术签证。

　　9、严格施工遵守操作程序，做好施工成品的保护工作。

　　10、工程竣工后乙方按规定对工程实行保修，保修时间自通过验收之日算起。乙方向甲方提供完整的竣工验收资料一套。

　　11、乙方委派 同志为现场代表。负责工程的施工质量、安全施工，提供工程进度报表以及负责乙方应该承担的有关事宜。

　　十、工程款支付及结算方式：

　　1、经双方确定按本工程实际完成的工程据实结算（变更工程按工程量多少增加和减结算）隐蔽工程以甲方或监理签字认可的方可进入结算；

　　2、经双方确定本工程从基础到二层主体完工，甲方应支付实际完成的工程款60%，主体工程按每二层支付均同1—2层，主体工程全部完成后经有关部门验收合格后，甲方应按主体工程总款支付到60%，进入内外粉刷完成后，经验收合格甲方支付15%，进入水电、门窗和消防安装完毕，甲方支付总款15% ，主体装饰安装全部完成后经有关部门验收合格后甲方按工程总造价支付到95%，下余5%作为保修金待工程保修期满后，再全部无利息清付给乙方。

　　十一、本合同经双方同意而定，望双方共同遵守本合同各项条文；

　　十二、本合同未尽事宜经双方协商增加补充协议，补充协议与本合同有同等的法律效力；

　　十三、工期变动：对以下原因造成竣工日期的变动，经甲。乙双方代表确认，工期相应增减。

　　1、工程量变化和设计变更；

　　2、一周内，非乙方原因连续停水、停电每次二小时以上累计8小时以上；

　　3、由于甲方资金和安装工程影响的时间；

　　4、人力不可抗拒的自然灾害

　　十四、本合同一式六份，双方各执三份，本合同经双方代表签字和盖章后生效，本合同在生效期间内有一定的法律效力。

　　甲方（公章）：_________ 乙方（公章）：_________

　　法定代表人（签字）：_________ 法定代表人（签字）：_________

　　_________年____月____日 _________年____月____日

工程施工合同书5

　　建设单位：_________(简称甲方)

　　施工单位：_________(简称乙方)

　　按照《中华人民共和国民法典》和《建筑安装工程承包合同条例》的原则，结合本工程具体情况，双方达成如下协议。

　　第一条工程概况

　　1、工程名称：____市商贸学校运动场及三期围墙工程

　　2、工程地点：____市商贸学校

　　3、工程内容：____市商贸学校运动场及三期围墙工程。

　　4、承包范围：根据甲方提供的设计文件(包括设计图纸、会议纪要及更改通知等)的建筑安装工程。

　　第二条承包形式与工程造价

　　1、本工程的承包形式：包工包料。

　　2、工程造价：

　　⑴、____市商贸学校运动场工程计人民币

　　⑵、____市商贸学校三期围墙工程计人民币

　　⑶、以上两项工程合计人民币

　　第三条工程结算和付款方法

　　1、工程增加项目结算形式：根据甲方提供更改通知、甲方签证等设计文件进行按实结算，材料按________年____月份信息价调整，费率及劳保按有关规定计取。

　　2、付款方式：三期围墙工程项目按当月完成的工程量的90%拔付工程进度款，工程竣工后付至总计的95%，工程竣工验收合格后半个月内付清全部款项;运动场工程项目待竣工验收合格后半个月内付清全部款项。

　　3、资金开户银行：

　　甲方开户银行：帐号：

　　乙方开户银行：帐号：

　　第四条工程施工期限及竣工验收。

　　1、三期围墙工程项目总工期为45天，于________年____月____日开工至________年____月____日竣工;运动场工程项目总工期为60天，于________年____月____日开工至________年____月____日竣工。若由于不可抗拒力或雨天及甲方原因造成的工期延误，经甲方现场代表签证后顺延。

　　2、工程开工前，甲方应组织设计单位、施工单位和有关部门进行图纸会审，乙方应提供本工程的负责人及现场施工员名单。

　　3、工程竣工后，乙方应提前五天通知甲方，甲方应在五天内组织有关人员进行验收。

　　4、乙方应切实做好各项施工的安全措施，确保工程施工安全，接受甲方的安全检查和监督。在施工中如属乙方原因造成的安全事故均由乙方负责。

　　第五条工程质量

　　1、在施工中乙方必须严格按设计施工图纸及说明进行施工，严格执行国家颁发的施工验收规范、质量评定标准，根据双方协定工程质量评定等级达到(合格)。乙方必须切实建立有效的工程保证机构和采取有效的保证质量措施。

　　2、乙方施工时定期进行质量检查，精心施工严把质量关，工程中不得使用不符合质量要求的产品材料，否则应返工，费用及工期延误由乙方负责。

　　第六条甲、乙双方分工协作

　　1、甲方应负责：

　　(1)甲方派为住工地代表，依照施工图纸和施工验收规范对施工质量、配合乙方进行检查或抽检，对不合格的项目或未按图纸施工的项目，有权拒绝验收签证。

　　(2)甲方负责设计单位解决在施工中出现的图纸中存在的问题。

　　(3)施工前应做施工现场的三*一通，提供设计标高。

　　(4)组织有关单位进行图纸会审，及时办好纪要，按规定提供乙方设计图纸四份。

　　(5)对工程进度、工程质量进行监督、隐蔽工程验收签证。

　　(6)及时审定工程进度，按时拔付工程款，确保工程进度。

　　2、乙方应负责：

　　(1)乙方派为本工程的负责人。

　　(2)组织工地进行质量检查评定，负责技术签证，按时向甲方报送每月质量检查评定表。

　　(3)确保施工有计划进行。

　　(4)确保工程进度按签订工期内完成，每月底应将下月施工进度计划表报送甲方。

　　(5)认真做好隐蔽工程，在隐蔽前，施工单位应具备原材料的产品出厂合格证及检验合格证。隐蔽工程在隐蔽前一天，乙方应通知甲方及质检部门进行检查，必须签证后方可隐蔽，乙方不得私自隐蔽。若甲方接到通知后二天之内未到现场检验，乙方可自行复检，并做好记录，方可隐蔽，并及时办理补签证手续。

　　第七条其他事项

　　第八条本合同一式2份，甲方1份，乙方1份，经双方法人代表签章后生效，至竣工交付使用款项结清后失效。

　　甲方(公章)：_________

　　乙方(公章)：_________

　　法定代表人(签字)：_________

　　法定代表人(签字)：_________

　　________年____月____日

　　________年____月____日

工程施工合同书6

　　委托方：_________

　　居间方：_________

　　甲乙双方根据《中华人民共和国民法典》的相关规定，在互惠互利和自愿诚信的原则下，双方达成以下合同条款：

　　一、甲方委托乙方：

　　联系承揽开发区__广场公寓室内装修工程。

　　二、项目、工程概况

　　1、项目工程名称：

　　2、项目工程地点：

　　3、项目工程内容：

　　4、项目工程造价：

　　三、居间费用：

　　1、乙方前期投入了大量的人力物力财力促成甲方与正签合同甲方自愿付给乙方费用。

　　2、无论合同名称或项目，工程负责人及法人发生变化，甲方付给乙方的报酬都要如约履行。

　　3、本合同在执行过程中结束，甲方在上述发包方继续签订装修工程合同也要按合同执行。

　　四、居间费用付款方式：

　　1、工程报酬：按本工程总造价3%提取报酬，以实际发生工程量为准。

　　2、付款方式：年完工结算剩余50%一次性付清。

　　五、违约责任：

　　甲乙双方发生争议时，乙方有权向仲裁机构和法院起诉。

　　六、合同及法律生效：

　　本合同一式贰份，甲乙双方每人各执一份，经甲乙双方签字盖章生效。

　　甲方：_________乙方：_________

　　_________年____月____日

工程施工合同书7

　　发包方(甲方)：

　　承包方(乙方)：

　　根据《中华人民共和国合同法》有关规定，遵循*等、自愿、公*、诚实信用原则，经甲乙双方协商签订本合同。

　　一、工程概况

　　1、工程名称：__烟草专卖局

　　2、工程地点：__

　　3、工程范围：塑钢门窗工程

　　二、承包方式：包工包料

　　三、材料及技术要求

　　1、型材使用海螺80系列白色型材，窗衬钢使用1.5mm，门衬钢使用1.5mm优质型材，玻璃使用5_10_5中空玻璃，配件使用优质配件，毛条、胶条、密封胶均采用优质产品。

　　2、海螺型材必须是国标，若出现假冒产品，乙方无条件退场并承担因此造成的经济损失。

　　3、严格按照设计图纸和国家塑钢窗标准制作、安装。

　　4、窗框与墙体之间使用发泡剂填充。

　　四、工期

　　甲方书面通知进场并具备安装条件之日起日内大框安装完成，窗扇安装在甲方书面通知后日内安装完毕，不得影响甲方其他工程进度。

　　五、质保期及服务

　　工程质量保修壹年，竣工验收三个月内免费维修，一年后维修只收材料费不收人工费。

　　六、价格及付款方式

　　1、工程总价以现场实际测量数据计算。

　　2、付款方式：合同签订后付总工程款的30%;框安装完毕再付35%;工程完工后再付35%。

　　七、违约责任

　　1、合同签订生效后，单方面解除或实际上不履行合同，违约方向守约方按每㎡工程造价的%支付违约金。

　　2、由乙方原因造成的工程质量出现不合格问题乙方无条件返工，承担经济损失，并支付等额违约金。

　　八、本合同未尽事宜，双方可签订补充协议，补充协议与本合同具有同等法律效力。

　　九、本合同一式两份，甲、乙双方各执一份，双方签字盖章后生效。

　　甲方：乙方：

　　代表人：代表人：

　　年月日

工程施工合同书8

　　建设方：___（以下简称甲方）

　　承包方：___（以下简称乙方）

　　根据《中华人民共和国合同法》及有关规定，为明确双方在承包过程中的权利、义务，经双方协商后同意签订本合同。

　　一、工程概况

　　（1）工程名称：___

　　（2）工程地点：甘肃玉门黄花农场

　　（3）工程范围和内容：本房为___跨钢结构厂房，规格：长___米；宽___米檐高___米，按图纸施工。

　　（4）建筑外包面积：___*方米。

　　（5）工程总造价：本工程总造价人民币（大写）：___，（小写￥：___）

　　二、钢结构施工准备

　　（一）甲方：

　　（1）做好建筑红线以外的“三通”，负责进场道路的维修，保证施工材料能运达到场。

　　（2）负责接通施工现场的施工用水源、电源、要求能满足施工用水、用电的需要，做好红外线以内场地*整，拆迁障碍物等工作及提供相应资料。

　　三、钢结构工程期限

　　（1）根据需要，商定工程总工期为天（日历天，以甲方预付款到帐之日起计算），___年___月___ 10日至___年___月___日规定范围内的全部施工完毕，如遇停电、雨天及其外来因素影响而造成停工的，工期相应顺延。

　　四、钢结构工程价款的支付与结算

　　（1）本合同的总造价经双方约定后，任何一方不得擅自改变，但发生图纸变更或本项目中面积有增减时，以工程联系单形式可作调整，将调整后的金额以书面形式通知对方。

　　（2）本合同签订后，甲方须付预付款___％计人民币___元作为合同定金及备料款，乙方钢材进场甲方付本工程合同总造价的___％计人民币___元作为工程进度款，乙方彩钢板进场后甲方付本工程合同总造价的％，计人民币___元作为工程进度款，工程安装完毕验收后甲方付本工程合同总造价的___％，计人民币___元作为工程款，

　　（3）工程竣工验收后，甲方方可使用，未经验收，甲方擅自使用或提前使用则视为本工程验收合格。

　　（4）如甲方因未及时支付工程款而影响工程进度所造成乙方停工，窝工损失，甲方应承担相应经济责任。

　　（5）本合同结算方式：___。

　　五、附则

　　（1）本合同一式___份，甲乙双方各执一份。

　　（2）本合同自双方代表签字，加盖双方公章或合同专用章后即生效。

　　（3）本合同签订后，甲乙双方如需提出修改时，经双方协商一致后，可以签订补充协议，作为本合同的补充合同。

　　附：

　　甲方：___乙方：___

　　法定代表人：___法定代表人：___

　　委托代理人：___委托代理人:___电话：___电话：___

　　本合同签订日期：___年___月___日

工程施工合同书9

　　合同编号：_________________

　　委托人(甲方)：_________________

　　承揽人(乙方)：_________________

　　签订日期： 年 月 日

　　甲方：_________________中国石油天然气股份有限公司销售分公司住所地：_________________

　　法定代表人(负责人)：_________________

　　乙方：_________________住所地：_________________法定代表人(负责人)：_________________企业资质等级：_________________根据《中华人民共和国合同法》及有关法律法规规定，本着*等互利的原则，经双方协商一致，订立本合同。

　　一、检维修项目概况

　　1、检维修项目名称：_________________

　　2、合同签订依据：_________________

　　3、检维修项目地点：________________

　　4、检维修项目范围：序号单位工程名称、工程内容、工程概算(元)、开工日期、竣工日期、备注

　　5、设计单位：________________

　　二、检维修项目工期及负责人.

　　1本项目开工日期为________________年________________月________________日，竣工日期为________________年________________月________________日，合同工期为________________天。

　　2发生以下情形之一，经甲方书面同意，可相应顺延工期：_________________.

　　(1)、甲方未能按照合同约定提供图纸及开工条件;.

　　(2)、设计变更和工作量增加;

　　(3)、非因乙方原因停水、停电、停气造成一周内停工累计超过小时;.

　　(4)、不可抗力;

　　(5)、甲方同意工期顺延的其他情况。

　　三、本合同生效后，甲方委派为现场施工代表，乙方委派为项目负责人，为技术负责人。施工图纸及其他资料.

　　1、甲方于___________年___________月___________日前向乙方提供施工图份，其它项目资料份。.

　　2、乙方根据施工图和有关项目计划内容编制施工项目预算、施工图预算。乙方在接到施工图和项目计划后天内编制完施工项目预算交甲方审查。合同价款及支付.

　　(1)、本检维修项目合同价款是通过方式，确(暂)定为：_________________(小写)元(大写)元。

　　(2)、合同价款确定依据：_________________.

　　3、关于定额和有关规定：_________________.

　　四、关于费用计取：_________________

　　1、合同价款的支付乙方开户银行：_________________账号：_________________双方职责.

　　五、甲方职责.

　　1.提供具备施工条件的施工场地

　　2、开工前，接通施工现场水源、电源、热源和通讯线路以及运输道路，拆除现场内的障碍物.

　　3、组织有关单位对施工图、施工图预算等技术资料进行审定，并按合同规定的时间和份数交给乙方.

　　4、派驻现场施工代表，负责对项目进度、质量进行监督，检查隐蔽工程，负责办理现场

　　六、本合同一式二份，甲乙双方各执一份。自签订之日起生效。

　　委托人(甲方)：_________________

　　承揽人(乙方)：_________________

　　签订日期： 年 月 日

工程施工合同书10

　　××大学(甲方)

　　立合同单位：××建筑公司(乙方)

　　按照《中华人民共和国合同法》和《建筑安装工程承包合同条例》的规定，结合本工程具体情况，双方达成如下协议：

　　一、甲方委托乙方施工建造8000*方米教学大楼一座。

　　二、全部建筑预算为人民币×万元。甲方在本合同生效后的一个月内，付给乙方全部预算的×％，其余部分在验收后三个月内一次付清。

　　三、建筑原料采购由乙方负责，甲方负责材料质量监督。

　　四、从合同签订之日起。乙方保证一年时间内完成全部施工任务并交付使用。如到期未能完成施工任务，每月按建筑预算的×％实施赔偿。

　　五、合同一式两份，双方各执一份作为检查督促的依据。

　　六、合同自签订之日起生效。

　　××大学基建处(甲方)(盖章)

　　××建筑公司(乙方)(盖章)

　　×年×月×日

工程施工合同书11

　　甲方（全称）：

　　乙方（全称）：

　　丙方（全称）：

　　依照《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及其他法律条件、行政法规，遵循*等、自愿和诚实信用的原则，经甲方、丙方联合招标，决定将本工程发包给乙方施工，三方就本建设工程施工事项协商一致，订立本合同。

　　一、文件为本工程的合同文件（以下简称“合同文件”）。

　　1、本协议书

　　2、提交投标文件后双方签署的中标协议及往来函件

　　3、合同条件（含附件）

　　4、投标书、报价明细表、投标单位须知、招标工程范围、基本技术要求、工期要求、质量要求、商务标报价要求

　　5、图纸、设计变更

　　6、技术法规、强制性标准条文

　　7、国家、地方其余行政或技术规定。

　　行业标准、规范及有关技术文件与上述各文件是相互解释的。但在出现含糊不清或彼此矛盾时，上述文件的排列次序将作为对合同意义解释的优先次序。

　　合同履行中，三方有关工程的洽商、变更等书面协议或文件，一经三方签字盖章，即视为本合同的组成部分。

　　一、 三方明确遵守合同文件内所有条款。

　　二、 丙方接受甲方委托按照合同文件约定的方式支付给乙方RMB （大写 ）的金额或按合同文件规定的其他金额或报酬。

　　三、 乙方承诺按照合同文件约定，于 年 月 日竣工本工程，验收标准等级为优良。

　　四、 合同生效。

　　合同订立时间：_______年______月____日 合同订立地点：_______ 本合同三方约定由三方法人代表或授权代表在下面签署并加盖三方公章后生效。

　　本合同正本叁份，具有同等效力，由三方分别保存一份，本合同副本陆份，三方分别保存二份。

　　正本与副本不符合时，以正本为准。

　　有条款未涉及到的，三方协商解决。

　　甲方：（公章）

　　乙方：（公章）

　　丙方：（公章）

　　住所：

　　住所：

　　住所：

　　法定代表人：

　　法定代表人：

　　法定代表人：

　　委托代理人：

　　委托代理人：

　　委托代理人：

　　电话：

　　电话：

　　电话：

　　传真：

　　传真：

　　传真：

　　开户银行：

　　开户银行：

　　开户银行：

　　帐号：

　　帐号：

　　帐号：

　　邮政编码：

　　邮政编码：

　　邮政编码：

　　合同条件

　　一、 定义

　　1、《施工合同》：

　　1、甲方项目经理：

　　，甲方文件经甲方项目经理签署后生效。

　　2、乙方项目经理： ，乙方文件经乙方项目经理签署后生效。

　　3、丙方代表：

　　，丙方的指令经丙方代表签署后生效，其权限为：代表履行本合同中约定的丙方权利和义务，签署丙方指令，其中对本合同的任何修订、重大的设计变更及增加工程（5万元以上）、工程进度款的支付、工程决算款的审定等等，需要另外获得丙方法定代表人的授权。

　　4、设计单位：

　　5、监理单位：

　　公司，按国家监理条例履行监理职责。

　　6、总监：

　　，监理单位的指令经总监签署后生效。

　　7、质量监督检验单位：

　　市建设工程质量监督站。

　　8、安全监督检查单位：

　　市建设工程安全监督站。

　　9、合同价款：指甲乙丙三方在协议书中约定，由丙方代为支付的甲方用于支付乙方按照合同约定完成承包范围内全部工程并承担质量保修责任的款项。

　　10、追加/扣减合同价款：指在合同履行中发生的需要增加/扣减合同价款的情况，经甲方丙方确认后按计算合同价款的方法增加/减少的合同价款。

　　11、费用：指不包含在合同价款之内的应当由甲方或乙方或丙方承担的经济支出。

　　12、工期：指乙方投标书中承诺，按照日历天数（包括法定节假日）计算的承包天数（总工期），已充分考虑下雨、台风、停水、停电等因素在内。

　　13、竣工日期：指协议书中约定，乙方完成施工，并通过甲方组织的竣工验收的绝对或相对的日期，承包范围内任何一项分部分项工程未完工或经甲方组织的验收评定为不合格，均视为竣工日期延误。

　　14、书面形式：指合同文件、信件和数据文件（包括电报、电传、传真、电子资料交换和电子邮件）等可以有形地表现所载内容的形式。

　　二、 甲方的一般权利和义务

　　1、提供施工场地，使之具备施工条件。

　　2、提供施工临时水电设施，保证施工期间的需要。乙方进场后，以书面形式交给乙方，进行现场交验。

　　3、向乙方提供施工场地的工程地质和地下管线资料。

　　4、确定水准点和坐标控制点，以书面形式交给乙方，进行现场交验。

　　5、组织本工程相关图纸会审。

　　6、负责现场协调配合管理，监督检查工程质量，隐蔽工程验收、签署验收合格报告。

　　1、 审核乙方负责的设计、提出的施工组织设计、施工方案、加工方案。

　　2、 在乙方不按合同要求进行施工的情况下，勒令乙方暂停施工，并在乙方整改完毕提出报告后进行审核和批准复工。

　　10、合同约定应由乙方完成的工作，如乙方拒绝完成或不能按合同要求，甲方有权安排其它单位完成，按所发生的费用从乙方扣除。

　　11、办理交竣工交接手续。

　　12、当工程质量明显与合同文件不符时，甲方可直接或由监理单位向乙方发出整改或停工指令。

　　三、 乙方的一般权利和义务

　　1、承担因乙方质量缺陷、工期延误因素对甲方、丙方造成的全部直接和间接损失。

　　2、即时遵照实施甲方或监理发出的整改或停工指令。遵照实施甲方项目经理、总监或丙方代表发出的指令。

　　3、向甲方支付招标文件之商务标报价要求第2条规定的费用。

　　4、若承包范围包含设计，乙方应在其设计资质等级和业务允许的范围内进行，并报总监和甲方项目经理确认并经过图纸会审后方可使用。涉及到诸如颜色、图案或使用性能的，还需得到丙方认可

　　5、向总监和甲方项目经理提供总体、年、季、月度工程进度计划及相应进度统计报表，内容包括：工作详细计划、工程量、人力资源安排、甲方另有要求的，按甲方提供的统一格式编制。

　　6、根据工程需要，提供和维修非夜间施工使用的照明、围栏设施，并负责安全保卫。

　　7、遵守国家法律、法规及《中华人民共和国工程建设标准强制性条文》。

　　8、遵守**有关主管部门对施工场地交通、施工噪音以及环境保护和安全生产等的管理规定，按规定办理有关手续，并将复印件抄送总监和甲方项目经理，自行承担因乙方责任造成的**处罚及罚款。

　　9、工程交付甲方前，乙方负责已完工程的保护工作，保护期间发生损坏、丢失，乙方自费予以修复。因乙方责任对现场其它承包单位元工程或材料设备造成损坏的，乙方承担修复及赔偿责任，如乙方未能按照甲方及监理公司的要求及时修补和赔偿，甲方有权另请他人完成，费用及后果由乙方负责。

　　10、做好对甲方移交的临时设施、水准点、坐标控制点的保护工作。做好施工地下市政管线、邻*建筑物、构筑物（包括文物保护建筑）、古树名木的保护工作。必要时，对地下管线设施，乙方应进一步探明。

　　11、保证施工场地清洁符合环境卫生管理的有关规定，施工期间须及时将垃圾清理出施工现场，竣工前清理至不影响竣工验收程度。移交甲方前清理完废料、垃圾、施工机具等，并将工程成品擦拭干净。乙方未能按照甲方和监理的要求和指示做好文明施工、垃圾清运、成品保护、现场保安工作的，监理公司及甲方有权另请他人完成上述工作，所发生的费用及产生后果由乙方负责。

　　12、乙方如需变更归属项目经理领导的主要成员安排、机械设备、施工方案等，必须提前一周书面上报甲方并经总监和甲方项目经理同意方可执行，并报丙方备案。

　　13、乙方项目经理必须参加每周工程例会，因故不能参加的应提前4小时向甲方提出申请并在获得总监批准后方可缺*，但对会议纪要确定的指令应无条件执行，否则每次向甲方支付违约金伍佰元。应在每周工程例会前一天向总监和甲方项目经理提交周报，内容：本周计划和上周完成工作、未完成情况说明，拟采取措施、最终完成时间。

　　14、乙方出现以下情况人员，经总监确认，必须在24小时内调离本工程范围，并应尽快用甲方批准的合格人员代替。

　　Ⅰ甲方确认无法胜任工作者，包括：对分部分项工程施工进度及施工质量达不到合同要求负有责任的施工人员、不熟悉熟练本专业工作的施工人员、工作责任心不强的施工人员等等；

　　Ⅱ不能积极配合甲方正常工作者；

　　Ⅲ违反甲方或乙方工地现场管理规定者；

　　Ⅳ无证上岗者（适用于按规定必须有上岗证）；

　　Ⅴ与本工程施工无关的人员。

　　15、在施工过程中必须配合丙方销售需要，优先配合样板房及室外环境的施工。

　　16、工程具备验收条件，乙方按国家工程竣工验收有关规定，向甲方提供完整竣工资料及竣工验收报告。竣工资料一式三套（其中一套必须为原件），包括竣工图、施工中间检查记录、各种原材料的材质证明等。按 市城建档案管理规定属单独交验的，由乙方负责交档案馆验收并取得《城建档案移交书》，其中一份原件交回丙方；

　　无法单独移交的，乙方负责向甲方提供该资料并配合甲方向档案馆移交竣工资料。

　　17、乙方在本工程施工现场的临时设施，应在竣工后两天内或在甲方制定时间内全部撤离及拆除，做到工完场清；

　　如乙方不能及时拆除或清理，甲方和监理单位有权派人强行拆除并清理，造成的费用和责任均由乙方负责。

　　18、乙方应与甲方及有关其它分包单位核对各专业图纸间需统一的尺寸、标高等，按监理单位和甲方要求及时提供相关的资料，防止各单位之间出现因轴线尺寸、标高不清造成的差错。如因乙方不提供或提供的轴线尺寸、标高等资料有误，造成其它单位的损失须由乙方承担。

　　19、甲方为乙方提供水电源接驳点，由连接点至使用点之间的管线由乙方自行敷设。费用已包含在合同价款中。

　　20、乙方须使用甲方搭设的井架、室外电梯、脚手架等，应事先提出需用时间和要求，经监理单位同意后，由甲方提供。

　　21、乙方应遵守工程建设安全生产有关管理规定，严格按照安全标准组织施工，并随时接受安全监督检查单位、甲方、监理单位安全检查人员的监督检查，采取必要的安全措施，消除事故隐患。由于乙方安全措施不力造成事故的责任和因此发生的费用，由乙方承担。

　　22、乙方全体现场施工人员应统一服装，管理人员、各工种之间安全帽应有区别，全部人员应佩带工作牌。

　　23、乙方应妥善管理机械、工料、建筑垃圾等，建筑垃圾必须通过井架或垃圾槽运输到地面，严禁高空抛物。

　　24、自行安排施工人员的食宿问题，本工程不提供食宿设施。

　　25、违反甲方现场管理规定的，甲方可按照管理规定的有关条款要求乙方支付违约金。

　　四、 丙方的一般权利和义务

　　1、根据销售等需要，对施工现场布置进行调整、对设计图纸进行变更。

　　2、在甲方项目经理签字及监理初审后，审核并向乙方支付工程款。

　　3、同乙方办理工程结算。

　　五、 进度款支付

　　1、付款证明文件包括：

　　Ⅰ乙方向监理及甲方项目经理递交已完工程量形象进度说明。

　　Ⅱ乙方根据确认的形象进度说明编制进度预算报表，含上月签证的，应附签证复印件。

　　Ⅲ本段工程质量证明。进度款与质量挂钩，报送工程进度报表时，若所报工程量达不到验收规范要求，甲方、丙方、监理单位协商一致后有权暂缓支付该部分工程款。

　　Ⅳ合法税务发票。

　　2、追加/扣减合同价款或违约金在当期进度款中追加或扣除。

　　3、监理根据乙方申请，在以上文件齐备后，审核本期进度款并将审核结果报甲方项目经理签字认可，丙方于甲方项目经理签字后20个日历天内向乙方支付当期工程进度款，因文件不全引起的付款延误，由乙方承担责任，并不得影响任何工程进展。

　　4、进度款支付达合同价款的80％，不再支付进度款；

　　5、乙方移交全部竣工资料经验收合格，并填写《工程质量保修书》以后，经甲方项目经理签字认可，丙方再支付合同价款的5%。

　　6、经甲方项目经理签字认可，工程结算后支付到结算合同价款的95%。

　　7、其余款项按照《工程质量保修书》约定方式支付。

　　8、如乙方未能及时处理工程质量事故，或工程质量、工程进度、安全文明施工不符合要求时，甲方和监理单位有权自行或委托第三方处理，发生的一切费用可书面报告丙方从甲方给乙方的任何款项中扣回。

　　六、 工程量的确认：

　　涉及工程量确认的，乙方向监理单位和甲方提交工程量的报告。甲方和监理单位在7天内核实，乙方为计量提供便利条件并派人参加。对乙方超出设计图纸范围和因乙方原因造成返工的工程量，不予计量。

　　七、 材料设备供应 1、由乙方供应的材料设备，乙方应向监理单位提供材料样品及相应技术文件资料，样品经监理单位审定后放置于监理单位办公室或专用地点，涉及到诸如颜色、图案或使用性能的，还需得到丙方认可。监理单位将按照此样品检查乙方施工时实际使用的材料，样品的费用已包含在合同价款中。

　　2、由乙方供应的材料设备，应按照设计和有关标准要求采购及送检，并提**品合格证明，对材料设备质量负责。不合格的不得使用，检验或试验费用已包含在合同价款中。乙方在材料设备到货前24小时通知监理单位准确的进场时间。

　　3、监理单位及甲方发现乙方采购并使用不符合设计或标准要求的材料设备时，应要求乙方负责运出场地、修复、拆除或重新采购，并承担发生的费用，由此延误的工期不予顺延。

　　4、乙方需要使用代用材料时，应经监理单位，修改后费用增加（含返工损失等）由乙方承担，如有工期损失不予顺延；

　　如修改后费用减少，则扣减乙方报价中的相应部分。

　　八、 现场签证、变更：

　　（1） 丙方提出增加工程量，或者对工程进行变更的，乙方应在接到丙方联系单或设计变更单15日内将签证单报监理单位及丙方(签证单必须含详细预算及报价,否则视为无效)，逾期视为乙方放弃补偿要求。

　　（2） 丙方一般应在签证工程施工完成后30日内将签证签认完毕，签证在结算时不予调整。乙方在上报进度款申请时，应将上月已签认的签证（含相关资料），一起上报，签证工程款随进度款一起支付给乙方（支付比例同工程进度款支付方式），逾期上报或未上报丙方的，视为乙方放弃该项签证权益。

　　（3） 签证造价确认套用本合同有关规定，包括取费标准、施工组织措施费等，全部项目按定额项目套用，缺项部分套用相似或相*定额项目计算；

　　乙方提供材料设备价格按丙方限价或当月信息价计算，工程量以丙方认可量为准。

　　（4） 丙方提出的对已完成的分项工程进行变更，乙方应在施工前将施工方案报丙方确认；

　　对于有可能被重复利用的材料设备，施工前必须报丙方确认，否则视为全部重新利用。

　　（2） 现场签证须由乙方填写，丙方及监理单位审核工程量和单价，经总监、丙方项目经理审定后方为有效。

　　（3） 施工中乙方不得对原工程设计进行变更。因乙方擅自变更设计发生的费用和由此导致甲方的全部损失，由乙方承担，延误的工期不予顺延。

　　（4） 乙方在施工中提出的合理化建议涉及到对设计图纸或施工组织设计的更改及对材料、设备的换用，须经甲方项目经理及总监同意，涉及到诸如颜色、图案或使用性能的，还需得到丙方认可。未经同意擅自更改或换用时，乙方承担由此发生的费用，并赔偿甲方的有关损失，延误的工期不予顺延。

　　（5） 当变更或增减内容仅涉及工程数量的增减时，所有单价不得调整。

　　（6） 当变更或增减内容仅涉及装饰面层用料的改变时，面层材料单价可调，其它费用不允许调整。

　　（7） 当变更或增减内容涉及整个装修做法的改变时，乙方应根据变更内容编制补充单价及补充预算，送丙方审定。

　　（8） 因乙方自身原因导致的签证及工程变更，乙方无权要求追加合同价款。

　　九、 结算 （1） 工程竣工验收报告经甲方认可后28天内，乙方向丙方递交竣工结算报告及完整的结算资料。乙方未能向丙方递交竣工结算报告及完整的结算资料，造成工程竣工结算不能正常进行或工程竣工结算价款不能及时支付的责任由乙方承担。

　　（2） 丙方收到乙方递交的竣工结算报告及结算资料75天内进行核实（不含与双方核对时间）。丙方确认竣工结算报告后方能支付工程竣工结算价款。

　　（3） 丙方在同乙方结算时按双方签订的《施工合同》条款执行。本合同除非指令由丙方提出，丙方不在同乙方结算时增加因非丙方原因产生的变更、现场签证费用。

　　（4） 水电费：乙方向甲方支付合同总价（不含设备费）的0.8%，结算时一起付清。

　　十、 质量缺陷保修 （1） 乙方应按法律、行政法规或国家关于工程质量保修的有关规定，对交付甲方使用的工程在质量保修期内承担质量保修责任。

　　（2） 质量保修工作的实施：双方签署工程质量保修书，作为本合同附件。

　　（3） 工程质量保修书也可同丙方签署。

　　十一、 违约 （1） 三方任何一方不能全面履行合同条款，均属违约。违约所造成的所有责任和经济损失概由违约方承担。除非双方协商终止本合同，违约方承担违约责任后仍必须履行合同。

　　（2） 如果乙方对合同的执行敷衍了事，或忽视履行本合同约定的乙方任何工作及责任，而且从书面要求其改正之日起5日内仍未采取有效措施并体现效果的，甲方、丙方协商一致后有权解除合同，并书面通知乙方后收回工程，由此造成的经济损失，甲方有权在给乙方的任何款项中提取补偿。

　　（3） 因乙方原因终止合同时，乙方应向甲方支付合同价款10%的违约金。

　　（4） 本合同中所有乙方应支付的违约金，乙方在收到书面通知后未及时支付给甲方的，甲方有权通知甲方在给乙方的任何款项中扣除，不够补偿而乙方又未即时支付的，甲方有权采取法律途径或没收及处理乙方在工地的一些设施、设备及材料用于补偿。

　　十二、 争议 （1） 三方在履行合同时发生争议，可以和解或者要求有关主管部门调解。当事人不愿调解、和解或调解、和解不成的，双方向丙方所在地人民法院起诉。

　　（2） 发生争议后，除非出现下列情况的，三方都应继续履行合同，保持施工连续，保护好已完工程：

　　单方违约导致合同确已无法履行，三方协议停止施工；

　　调解要求停止施工，且为双方接收；

　　法院要求停止施工。

　　十三、 工程分包 （1） 除甲方、丙方协商同意外，本工程严禁分包，乙方不得将其承包的全部或部分工程分包给他人，也不得将其承包的全部工程肢解以后以分包的名义分别分包给他人。如现场发现未经甲方及总监书面同意的第三方进入现场施工，甲方有权采取勒令停工、驱逐出现场或解除合同等行动，因此造成的一切损失均由乙方承担。

　　（2） 甲方、丙方同意的，部分工程可以分包，但不能解除乙方任何责任和义务，乙方承担连带责任。

　　十四、 不可抗力 不可抗力的认定标准：六级以上的地震、战争、动乱、空中飞行物坠落、非甲乙方责任造成的爆炸、国家调整与本工程有关的重大政策。

　　十五、 保险 乙方应自行为进入现场的乙方人员办理保险，所有因乙方原因造成的'任何人员伤亡，包括第三方人员在内，所造成依法应该支付的损失赔偿费，抚恤费和法律责任均由乙方负责。

　　十六、 专利技术及特殊工艺 （1） 甲方要求使用专利技术或特殊工艺，应负责办理相应的申报手续，承担申报、试验、使用等费用；

　　乙方提出使用专利技术或特殊工艺，应取得甲方和监理单位认可，乙方负责办理申报手续并承担有关费用。

　　（2） 擅自使用专利技术侵犯他人专利权的，责任者依法承担相应责任。

　　十七、 文物和地下障碍物 在施工中发现有考古、地质研究等价值的物品时，乙方应立即保护好现场并于4小时内以书面形式通知甲方和监理单位，由丙方和监理单位报告当地文物管理部门，逾期不报的，乙方承担责任。

　　十八、 施工临时设施广告权益 三方约定施工现场安全网、施工围板广告权益属丙方，未经丙方许可，乙方不得在这些设施上面悬挂任何广告，违反规定的，甲方、丙方有权派人强行拆除。

　　十九、 合同解除 （1） 发生乙方将其承包的工程转包给他人，或者肢解以后以分包的名义分别转包给他人，甲方、丙方协商一致后有权解除合同。

　　（2） 因乙方原因超过五个工作日仍未竣工工程的，甲方、丙方协商一致后有权解除合同。

　　（3） 因乙方原因导致工程出现不可弥补的质量缺陷或对甲方造成媒体曝光等社会影响的，甲方、甲方协商一致后有权解除合同。

　　（4） 有下列情形之一的，三方应协商解除合同：

　　因不可抗力致使合同无法履行；

　　因其它原因造成工程停建或缓建，致使合同无法履行。

　　（5） 甲方、丙方根据合同文件要求解除合同的，以书面形式向乙方发解除合同的通知，并在发出通知前告知对方，通知到达对方时合同解除。合同解除后，不影响双方在合同中约定的结算和清理条款的效力。

　　二十、 合同生效与终止 （1） 除本合同条件九、质量缺陷保修外，三方履行合同全部义务，竣工结算价款支付完毕，乙方向甲方交付竣工工程后，本工程即告终止。

　　（2） 合同的权利义务终止后，三方应当遵循诚实信用原则，履行通知、协助、保密等义务。

工程施工合同书12

　　根据《中华人民共和国合同法》和有关法律、法规的规定，甲、乙双方经友好协商，本着*等自愿、互惠互利的原则，就乙方为甲方投资建设厂房事宜达成如下协议：

　　一、甲方提供土地一宗，由乙方投资为甲方建设厂房及厂房内外地面、供排水等配套设施（以下简称建筑工程）。

　　二、该土地位于 ，四至为：东至 ，南至 ，西至 ，北至 ，使用年限为50年。甲方对该土地享有所有权和使用权。

　　三、甲方保证该建筑工程符合某市土地利用总体规划、年度建设用地计划和城乡规划、建设项目开发年度计划等要求。如需办理相关手续或需经有关主管机关批准，甲方保证手续齐全并获得批准。

　　四、甲方对建成后的建筑工程享有所有权。

　　五、该建筑工程设计由甲方负责，乙方按照甲方的设计和要求组织某某建筑公司施工建设，施工中的安全责任由乙方负责，甲方全程对施工进度及工程质量进行监督。

　　六、乙方应当按照该合同约定的土地用途、施工期限、设计和质量标准，组织某某建筑公司进行建设。但是，因不可抗力或者**、**有关部门的行为或者动工开发必需的前期工作造成工期迟延的除外。

　　七、该建筑工程的质量标准应符合甲方的设计图纸要求。

　　八、该建筑工程应在本合同生效后10天内动工，180天内完成竣工验收工作。如到期未进行验收，视为工程合格，甲方从验收期满之日起按本合同第九条向乙方支付投资回报和实际建设成本。如该建筑工程因质量问题验收不合格，乙方应负责无偿维修，直到验收合格为止。

　　九、甲方按以下方式支付乙方投资回报和实际建设成本：

　　（一）、该建筑工程竣工验收合格后30日内，甲方以不低于实际建设成本的15%支付乙方投资回报。

　　（二）、该建筑工程竣工验收合格后，甲方每年支付乙方20%的实际建设成本，每年的12月30日前一次性全额支付，余款按年15%由甲方向乙方另行支付投资回报，每年的12月30日前一次性全额支付，所有款项在20xx年12月30日前付清。

　　十、该建筑工程因建设引起的质量问题由乙方负责，甲方承担该建筑工程的日常维修维护。因建设质量问题造成甲方或第三方损失，乙方应负责赔偿。

　　十一、该建筑工程验收合格后，因任何一方擅自改变工程主体结构，因此造成的损失由改变方承担全部责任。

　　十二、甲方负责为乙方厂房建设提供良好的外部环境，积极帮助协调乙方在建设过程中遇到的各种问题。在建设过程中，非因乙方自身原因造成工程延期、工程取消、工程遭到损坏、工程被拆迁、合同不能履行等均由甲方负责，因此给乙方造成的损失甲方应承担全部赔偿责任。

　　十三、工程竣工验收合格后，如工程被闲置、被破坏、被拆迁，甲方仍应按本合同第九条向乙方支付投资回报和实际建设成本。

　　十四、如一方违反合同约定，违约方应按照实际建设成本的 20%向守约方支付违约金，违约金的支付不影响合同其他条款的效力和履行。

　　十五、本合同所称的实际建设成本是指甲乙双方共同委托的某市以外的有资质的中介机构对该工程造价审计后确定的价格和审计费的总和。审计应在该工程竣工验收合格后30日内进行，审计费用由乙方承担。

　　十六、本合同的签订地在济宁市市中区，凡因本合同引起的或与本合同有关的任何争议，双方应友好协商解决，协商不成，根据《山东省高级人民法院关于各级法院受理第一审民商事案件级别管辖标准的规定》，由济宁市中区人民法院或济宁市中级人民法院管辖。

　　该合同一式两份，由甲乙双方各执一份，经双方签字盖章后生效。

　　甲方：某市开发区管委会（盖章，法人签字）

　　乙方：某公司（盖章，法人签字）

工程施工合同书13

　　甲方：

　　乙方：

　　本合同为原甲、乙双方签订的《惠州市迈锐光电有限公司临时低压线路和临时给水安装工程》(以下简称原合同)的补充合同。现临时水敷设线路按照现场条件需要约250米。原预算长度为120米，由于现场3台桩机施工，原120mm2临时电线路(配电箱)负荷不够，需更换240mm　临时电线路及配电柜(1800-800-500mm)，遵循自愿、*等、公*和诚实信用的原则，经甲、乙双方协商一致，订立本合同。对临时水结算方式以补充说明：

　　一、临时电工程增补费用：

　　更换BLVV-240mm2电缆125m/条-4条=500m.增补费用30元/m。计15000元。更换配电柜(1800-800-500mm)1台增补费用11719.62元。增补费用合计26719.62元(大写：贰万陆仟柒佰壹拾玖元陆角贰分)。

　　二、本协议签订后工期按主合同执行。

　　三、其它：按订立的主合同执行。

　　备注：除另有约定外，其余条款均按照原合同条款执行。 本合同一式肆份，甲方、乙方各执贰份，具有同等法律效力，自双方签字盖章之日起生效。未尽事宜，双方协商解决。如产生纠纷则由合同签订地

　　法院诉讼解决。

　　甲方：乙方：

　　法人(代表)：

　　日期： 年 月 日

工程施工合同书14

　　合同编号：____________________

　　发包人：____________________

　　承包人：____________________

　　住所：____________________

　　住所：____________________

　　委托代理人：____________________

　　营业执照号：____________________

　　电话：____________________

　　法定代表人：____________________电话：____________________

　　机号：____________________

　　委托代理人：____________________电话：____________________

　　本工程设计人：____________________电话：____________________

　　施工队负责人：____________________电话：____________________

　　依照有关法律、法规的规定，结合家庭居室装饰装修工程施工的特点，双方在*等、自愿、协商一致的基础上，就发包人的家庭居室装饰装修工程的有关事宜，达成如下协议：

　　第一条工程概况

　　1.1工程地点：____________________________________________________。

　　1.2工程内容及做法。

　　1.3工程承包方式，双方商定采取下列第__________种承包方式。

　　承包人包工、包料;

　　承包人包工、部分包料，发包人提供部分材料;

　　承包人包工、发包人包料。

　　1.4工程期限________________天，开工日期_________年_______月_______日，竣工日期_________年_______月_______日;

　　1.5合同价款：本合同工程造价为：_______________________元。

　　第二条工程监理

　　若本工程实行工程监理，发包人与监理公司另行签订《工程监理合同》，并将监理工程师的姓名、单位、联系方式及监理工程师的职责等通知承包人。

　　第三条施工图纸

　　双方商定施工图纸采取下列第_______种方式提供：

　　发包人自行设计并提供施工图纸，图纸一式二份，发包人、承包人各一份;

　　发包人委托承包人设计施工图纸，图纸一式二份，发包人、承包人各一份，设计费______________________元，由发包人支付。

　　第四条发包人义务

　　4.1开工前_______天，为承包人入场施工创造条件。包括：搬清室内家具、陈设或将室内不易搬动的家具、陈设归堆、遮盖，以不影响施工为原则;

　　4.2提供施工期间的水源、电源;

　　4.3负责协调施工队与邻里之间的关系;

　　4.4不拆动室内承重结构，如需拆改原建筑的非承重结构或设备管线，负责到有关部门办理相应的审批手续;

　　4.5施工期间发包人仍需部分使用该居室的，负责做好施工现场的保卫及消防等项工作;

　　4.6参与工程质量和施工进度的监督，负责材料进场、竣工验收。

　　第五条承包人义务

　　5.1施工中严格执行安全施工操作规范、防火规定、施工规范及质量标准，按期保质完成工程;

　　5.2严格执行本市有关施工现场管理的规定，不得扰民及污染环境;

　　5.3保护好原居室室内的家具和陈设，保证居室内上、下水管道的畅通;

　　5.4保证施工现场的整洁，工程完工后负责清扫施工现场。

　　第六条工程变更

　　工程项目或施工方式如需变更，双方应协商一致，签定书面变更协议，同时调整相关工程费用及工期。

　　第七条材料的提供

　　7.1由发包人提供的材料、设备，发包人应在材料运到施工现场前通知承包人，双方共同验收并办理交接手续;

　　7.2由承包人提供的材料、设备，承包人应在材料运到施工现场前通知发包人，并接受发包人检验。

　　第八条工期延误

　　8.1对以下原因造成竣工日期延误，经发包人确认，工期相应顺延：工程量变化或设计变更：不可抗力;发包人同意工期顺延的其他情况。

　　8.2因发包人未按合同约定完成其应负责的工作而影响工期的，工期顺延;因发包人提供的材料、设备质量不合格而影响工程质量的，返工费用由发包人承担，工期顺延。

　　8.3发包人未按期支付工程款，合同工期相应顺延。

　　8.4因承包人责任不能按期开工或无故中途停工而影响工期的，工期不顺延;因承包人原因造成工程质量存在问题的，返工费用由承包人承担，工期不顺延。

　　第九条质量标准

　　双方约定本工程施工质量标准：_______________________________________________________________________________________________________________________。

　　施工过程中双方对工程质量发生争议，由_____________________________部门对工程质量予以认证，经认证工程质量不符合合同约定的标准，认证过程支出的相关费用由承包人负责，经认证工程质量符合合同约定的标准，认证过程支出的相关费用由发包人负责。

　　第十条工程验收和保修

　　10.1双方约定在施工过程中分下列几个阶段对工程质量进行验收：

　　_______________________________________________________________;

　　_______________________________________________________________;

　　_______________________________________________________________。

　　承包人应提前二天通知发包人进行验收，阶段验收合格后应填写工程验收单。

　　10.2工程竣工后，承包人应通知发包人验收，发包人应自接到验收通知后两天内组织验收，填写工程验收单。在工程款结清后，办理移交手续。

　　10.3本工程自验收合格双方签字之日起保修期为__________________________月。验收合格签字后，填写工程保修单。

　　第十一条工程款支付方式

　　11.1双方约定按下列第_______种方式支付工程款：合同生效后，发包人按下表中的约定直接向承包人支付工程款：支付次数支付时间支付金额

　　第一次开工前三日工程进度过半双方验收合格支付_______元

　　第二次开工前三日工程进度过半双方验收合格支付_______元

　　第三次开工前三日工程进度过半双方验收合格支付_______元

　　工程进度过半指：___________________________________________________________

　　__________________________________________________________________________。

　　其他支付方式：_______________________________________________________

　　__________________________________________________________________________。

　　11.2工程验收合格后，承包人应向发包人提出工程结算，并将有关资料送交发包人。发包人接到资料后_______日内如未有异议，即视为同意，双方应填写工程结算单并签字，发包人应在签字时向承包人结清工程尾款。

　　11.3工程款全部结清后，承包人应向发包人开具正式统一发票。

　　第十二条违约责任

　　12.1合同双方当事人中的任一方因未履行合同的约定或违反国家法律、法规及有关政策规定，受到罚款或给双方造成损失均由责任方承担责任，并赔偿给对方造成的经济损失。

　　12.2未办理验收手续，发包人提前使用或擅自动用工程成品而造成损失的，由发包人负责。

　　12.3因一方原因，造成合同无法继续履行时，该方应及时通知另一方，办理合同终止手续，并由责任方赔偿对方相应的经济损失。

　　12.4发包人未按期支付第二次工程款的，每延误一天向对方支付违约金_______________元。

　　12.5由于承包人原因，工程质量达不到双方约定的质量标准，承包人负责修理，工期不予顺延。

　　12.6由于承包人原因致使工期延误，每延误一天向对方支付违约金__________元。

　　第十三条合同争议的解决方式

　　本合同在履行过程中发生的争议，由当事人双方协商解决;也可由有关部门调解;协商或调解不成的，按下列第_____________种方式解决：提交______________________________仲裁委员会仲裁;依法向人民法院提起诉讼。

　　第十四条几项具体规定

　　14.1因工程施工而产生的垃圾，由承包人负责运出施工现场，并负责将垃圾运到指定的地点，发包人负责支付垃圾清运费用_____________________________元。

　　14.2施工期间，甲方将外屋门钥匙________把，交给乙方施工队负责人________负责保管。工程竣工验收后，甲方负责提供新锁_______把，由乙方当场负责安装交付使用。

　　14.3施工期间，乙方每天的工作时间为：

　　上午______点_______分至______点______分;

　　下午______点_______分至______点______分;

　　第十五条其他约定事项__________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

　　第十六条附则

　　16.1本合同经双方签字后生效，合同履行完毕后终止。

　　16.2本合同签订后工程不得转包。

　　16.3本合同一式_____________________________份，双方各执_____________________________份，_____________________________部门_____________________________份。

　　1***合同附件为本合同的组成部分，与本合同具有同等法律效力。

工程施工合同书15

　　发包人：

　　承包人：

　　依照《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》和其他有关法律、行政法规、文件及原《施工合同》，遵循*等、自愿、公*和诚实信用的原则，双方就本建设工程《施工合同》外相关补充施工内容有关事项协商一致，订立本补充协议。

　　一、工程概况

　　工程名称：

　　工程内容：

　　二、工期及质量

　　增加工作内容在施工计划进度关键线路上的监理签证相应顺延总工期，不影响工期的不顺延工期。工程质量必须达到合格标准。

　　三、工程价款

　　补充施工内容工程价款为万元整(其中：泵房：万元、危险品库房：万元、高低压变配电房(开闭所)：万元、挡土墙：万元)。以财政审核造价为结算价。

　　补充施工内容工程价款的确定。补充工程内容结算价一律套用当地现行相关定额及相应取费标准和安全文明施工措施费率确定，主材价格按施工期间当地发布的信息价，结合监理、发包方签证进行调整。

　　四、其它补充

　　工程施工过程中涉及的相关问题一律按原《施工合同》约定执行。本补充协议一式肆份，甲、乙双方各执贰份，经双方签字盖章后生效。

　　补充协议订立时间：____年__月___日

　　发包方(章)：

　　承包方(章)：

　　法定代表人：

　　法定代表人：

　　____年__月___日

　　____年__月___日

施工合同书(汇编15篇)（扩展6）

——施工合同书(集合15篇)

施工合同书(集合15篇)

　　随着广大人民群众法律意识的普遍提高，合同出现在我们生活中的次数越来越多，合同协调着人与人，人与事之间的关系。那么相关的合同到底怎么写呢？以下是小编为大家收集的施工合同书，仅供参考，大家一起来看看吧。

施工合同书1

　　建设单位：(简称甲方)

　　施工单位： (简称乙方)

　　根据《中华人民共和国合同法》和《中华人民共和国建筑法》的原则，结合本工程具体情况，双方达成如下协议：

　　一、工程概况：(包括工程的名称、地点、钢构面积等内容)腐木地板。

　　二、工程承包方式： 包 工包料包质量包安全

　　三、工程材料确认： 图纸上标示的有些材料规格市场上没有 ，由甲乙双方协商确定。100*250方通更换成100*200方通 。因市场上木型材的特殊性，

　　四、工程日期： 10天

　　五、工程质量：严格按甲方提供的图纸施工，工程质量必须达同行业验评之合格标准。

　　七、工程验收方式：

　　工程竣工之后(指本项目钢结构子分部工程)，根据图纸和合同要求，甲方应当在竣工10日内组织验收并签注验收报告，办理结算。未经验收，不得交付使用。若甲方借故推迟验收或擅自使用即视为工程全面合格。

　　八、付款期限和方式： 合同鉴定日甲方 付给乙方 预付款10000元。甲方在工程完工验收合格后余款一次性付清给乙方。 甲方若逾期付款，按日万分之五支付滞纳金，并承担乙方窝工期限的人员工资和机械损失。

　　九、保修内容和期限 一年 。

　　十、双方的其它义务： 所以廊架上的80*200防腐木 ，足只有80*185。 六、工程造价： 合计18710 元。(壹万捌仟柒百壹拾元)

　　甲方义务：

　　1、用地和施工许可证：

　　2、施工现场应具备开工条件，并保证路通、电通、水通等施工进场条件。

　　3、甲方驻工地代表应当深入施工现场，对乙方的进场材料进行验收，检查各分项工程施工质量，保持与乙方工地负责人的沟通，搞好协作，一旦发现问题，应及时指出并督促整改，在乙方提出书面报验后，及时组织对各分项、分部工程验收。工程驻工地代表为 高经理 。

　　4、若因甲方的资金不到位停水、停电等原因造成乙方停工、误工等，除工期顺延外，另应补偿乙方人员的工资、机械停置费(人员工资每天 元，机械按每台班 元计算。)

　　乙方的义务：

　　1、必须使用符合规定的各种原材料，确保工程质量。

　　2、施工安全均由乙方负责，甲方不负任何责任，但由于甲方的原因造成的安全责任由甲方负责。

　　十一、 违约责任：

　　本合同自愿订立，签字生效，若一方违反，应按合同总价款 5% 支付守约方违约金。

　　十二、本合同若有未尽事宜，须双方协商，订立补充协议，补充协议与本合同同等生效。

　　十三、本合同一式 2 份，双方各执 1 份，签字盖章生效。

　　甲方：

　　乙方：

　　法定代表人：

　　法定代表人：

　　委托代理人：

　　委托代理人：

　　住所：

　　住所：

　　电话：

　　电话：

　　开户行：

　　开户行：

　　银行帐号：

　　银行帐号：

　　签订合同时间：

施工合同书2

　　甲方：上海领慧智能科技有限公司

　　乙方：

　　今有甲方（上海领慧智能科技有限公司）和乙方（ ）就上海****项目弱电安装劳务分包一事根据中华人民共和国经济合同法友好协商达成以下协议：

　　1、 甲方同意将上海****项目弱电安装劳务分包一事根据中华人民共和国经济合同法友好协商达成安装劳务以建筑面积 元/*方分包给乙方，工程量包括所有弱电安装图纸上的内容，其中弱电从室外手孔井到室内的所有管子的预留预埋，设备的安装及调试等

　　2、 甲方提供给乙方施工图纸一份，乙方要积极配合甲方做好与设计院的图纸会审工作，严格根据施工图纸的内容合理组织人员施工，如施工图纸有问题，乙方要及时提出，如因甲方或总包方指令造成的返工由甲方负责，其他情况造成的返工由乙方自行负责，如乙方不按图纸按规范施工造成的质量问题，每个点位罚款200元，并必须按要求自行返工，所造成的主材损失由乙方负责赔偿，有质量的点位超出2%，每个点位罚款500元整，罚款将直接从每期工程款中扣除。

　　3、 本合同要求乙方包质量包进度包所有机械和手动工具，包辅材包耗材的购买，包安全包文明包清洁的清包合同，（其中附材包括管道安装时支架角铁、螺丝、吊卡、管卡、抱箍、统丝、槽钢、

　　所有孔洞预留的套管、各种孔洞封堵材料，所有的暗盒、过路箱、锁母、各种线管直接弯头、烫锡、各种胶带、穿铁钢丝、各种胶水、防锈漆、银粉漆、灰漆、防火漆、焊条、防雷接地用的各种镀锌扁铁及圆钢、镀锌角铁等），乙方应自行负责施工区域的清洁卫生和工人的安全，所发生的安全事故和责任及罚款由乙方自行承担。

　　4、 乙方应节约材料不准浪费，遵守甲方有关材料领取和返还的规定，当天 施工完毕所有剩余材料必须返回甲方仓库，如未及时返回，甲方管理人员一经发现，每次罚款300元，将直接从工程款中扣除，乙方使用甲方材料与结算使用量挂钩，如果数量相差多则乙方赔偿（特别是线材），甲方材料不能用作它用，如梯子，拖线板，套管等一经发现必将重罚。

　　5、 施工期间乙方有责任自行保护已完成的成品，加强和土建及其他工种的衔接，如因天气问题和工序衔接问题造成的窝工停工甲方不负责任。

　　6、 甲方有权根据现场乙方的实际施工水*和人员情况要求乙方增加人手或加班等，无加班费和抢工费，如甲方认为乙方无能力完成此分包工程，甲方有权提前终止合同并对乙方进行处罚，如乙方无故在工程未完成前退场，甲方有权对乙方进行任何处罚，包括停止付款。

　　7、 乙方在现场必须配备有经验的管理及技术员2名，乙方须完全服从甲方的管理，服从总包方、业主方、监理的管理和指导，如

　　乙方不服从甲方的管理，甲方有权对乙方采取包括罚款在内的任何处罚，每次罚款不少于500元。

　　8、 乙方必须为甲方提供所有管理及施工人员的身份证复印件及相关施工证复印件等，提供完整的施工日志，并配合甲方和总包的招投标工作及竣工图纸资料的制作。

　　9、 甲方有权调动乙方的工人到承包范围以外的施工区域施工，人工费由甲方承担，但需和乙方协商。

　　10、 甲方按在职工人1000元/月支付生活费给乙方，一次预埋及防雷接地占工程量的20%，二次预埋占10%，其中一、二次预埋以盒到位钢丝穿完为标准，其余以满足验收条件为标准，每期付款均扣除已支生活费、各种罚款和5%质保金，如因业主付款不到位造成付款延期，付款日相应顺延，质保金以业主验收交房为最后期限。

　　11、 乙方管理人员要管理好自己的职工，要协调和配合各工种间的工作，严禁喝酒闹事、打架斗殴，违者将重罚。

　　以上条款为甲、乙双方友好协商确定，发生纠纷首先协商解决，协商不成由人民法院仲裁。

　　本分包合同一式两份，甲、乙双方各持一份，签字生效。 甲方：上海领慧智能科技有限公司

　　项目负责人：

　　乙方：

　　项目负责人：

施工合同书3

　　建设单位：________有限公司，施工单位：________

　　发包人：________（全称）承包人（全称）：________

　　依照《民法典》、《中华人民共和国建筑法》及其他有关法律、行政法规，遵循*等、自愿、公*和诚实信用的原则，双方就本建设工程施工事项协商一致，订立本合同。

　　一、工程概况工程名称：工程内容：办公室水电工程（含灯具），厕所隔断，办公室隔断（夹心泡沫板隔断、1.5c厚钢化玻璃隔断），门窗工程（玻璃推拉门、夹心板门）厨房灶台，地胶铺装

　　二、工程承包范围承包范围：

　　一：二层装修范围：

　　1、地面铺设地胶；

　　2、室内隔墙采用*板型夹心泡沫板（镀锌钢管立柱）；

　　3、隔墙门采用*板型夹心泡沫板材料（门框采用镀锌钢管门框）；

　　4、房间水电线路布置（含灯具、电线采用线槽铺设明装、厕所安装2个盥洗盆）；

　　5、空调孔位钻孔及用电线路铺设；

　　6、厕所用水改装；

　　二：三层、四层装修范围：

　　1、客厅内玻璃隔断（玻璃为1.5厚钢化玻璃），玻璃门采用推拉门；

　　2、厕所内隔断（含门）；

　　3、空调孔位钻孔及用电线路铺设；

　　4、各房间用电线路改装（根据甲方要求重新布置，含灯具、重新布置线路采用线槽明装，厕所安装两个盥洗盆）；

　　5、厕所用水改装；

　　三：五层层装修范围：

　　1、厨房灶台制作安装；

　　2、抽油烟机安装（设备由甲方购买）

　　3、各房间用电线路改装（根据甲方要求重新布置，含灯具、重新布置线路采用线槽明装，厕所安装两个盥洗盆）；

　　4、空调孔位钻孔及用电线路铺设；

　　5、厕所内隔断（含门）；

　　6、露台增加木门一道，上边采用木工板封闭。

　　四：卫生清理费。

　　三、合同工期合同工期总日历天数________天。

　　四、质量标准工程质量标准：符合国家现行质量验收标准及甲方提供的图纸要求。

　　五、合同价款本工程实行总价包干肆万元整（40000.00元），由乙方包工包料。

　　六、工期要求本工程工期要求为15天，若乙方拖延一天处罚合同金额5%，

　　七、承包人向发包人承诺按照合同约定进行施工、竣工并在质量保修期6个月内承担工程质量保修责任。

　　八、发包人向承包人承诺按照合同约定的期限和方式支付合同价款及其他应当支付的款项。

　　九、安全施工

　　1、安全防护1．1承包人必须严格遵守《中华人民共和国安全生产法》。本工程所涉及的安全防护均由承包人负责（不另行计费），由于安全保护措施不当而造成的人员伤亡事故，由承包人自行承担。

　　十、合同价款与支付

　　1、合同价款及调整1．1本工程结算方式为合同包干结算制；

　　2、本工程中所有分项均包含材料费、人工费、机械费、税收，管理费、安全措施费、利润，不在进行其他费用调整。

　　十一、工程量确认

　　1、承包人向工程师提交已完工程量报告的时间：时间为7天。

　　2、工程款支付双方约定的工程款（进度款）支付的方式和时间：工程竣工后____日内付至完成工程款

　　发包人：________）承包人：________

　　法定代表人：________（签字）法定代表人：________（签字）

　　_____年____月________日________年____月________日

施工合同书4

　　甲方： (以下简称甲方)

　　乙方： (以下简称乙方)

　　我方对多个施工队伍认真考察、对比、研究选定了施工队伍。为明确各自的权利和义务，经协商，并根据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国广告法》和《建筑安装工程承包合同条例》及其他法律、法规之规定，现就乙方承揽甲方委托制作安装一批店外门头装修事宜达成如下一致协议。

　　一、工程名称:店外铝塑板门头制作安装

　　二、安装地点及范围：黄河路铁路桥以东至岳城办事处辛集行政村东头327公路两侧，佃户屯办事处佃户屯行政村菏商公路两侧。

　　三、门头安装位置 ：根据甲方提供的店家地点，乙方实际测量经甲方及店主确认为准，高度：1.2米，长度：根据实际情况确定(详见图纸)。

　　四、材质：要求用5*5CM镀锌角钢， 76*44厚1.2MM的铝方管，外贴4mm红色铝塑板黄色芙蓉板字2mm厚(黄色铝塑板为红色芙蓉板字)，四周压76*25铝方管外贴白或黄色铝塑板。

　　五、工程造价及支付方式

　　1、工程造价：约

　　2.制作安装费约定：制作角钢架，安装铝合金框架、外贴铝塑板并包边及字安装完成费用，每*方展开面积计算。

　　3.支付方式：签订合同乙方机械人员进场甲方预付款，工程进行一半时付 元进度款。竣工验收合格留 % 质保金，余款15内一次性付清。

　　六、 施工期限

　　? 甲方向乙方提供店家名单之日起 如遇不可抗力因素(如雨、雪、四级以上大风)工期顺延。

　　七、双方权利、义务

　　甲方：

　　1、向乙方提供门头安装位置并确保此位置无管道线路、可以施工。

　　3、负责施工现场的树木、花、草可以移动。

　　4、甲方负责拆除原有门头，提供良好作业面。

　　5、提供水电并承担相关费用，社会干扰甲方负责解决。

　　乙方：

　　1、自甲方通知之日起按合同约定日期及甲方提供的安装地点制作施工并安装完毕。

　　2、严格按照甲方确认的施工方案图纸进行制作、安装。如现场条件与施工图纸方案不符，应及时报请甲方协商修改确定。

　　3.施工中出现所有的人身安全问题均有乙方自行负责。

　　八、关于验收

　　1.乙方全部制作安装完成一批门头后即向甲方提交验收单，甲方应组织正式验收，甲方在完工后一周内不组织验收，乙方可视同甲方验收工程质量合格。验收合格，进入保修期。

　　2.工程质量验收以国家有关装饰装修标准为依据，结构制作安装应当牢固，抗风力应达到8级。

　　九、违约责任：

　　1.甲方未能按本合同第五条规定时间付款，每逾期一日，应以合同总金额的百分之五计算，向乙方支付违约金并将合同工期顺延。

　　2.乙方如无正当理由未能按本合同第四条规定按时制作、安装完成门头广告牌，每逾期一日，乙方应向甲方支付合同总金额的万分之五作为违约金。

　　3.乙方应保证工程质量、结构牢固性、抗风力等指标达到国家标准。如未达标乙方应承担返工及相应损失.

　　4.如属甲方原因，造成中途停工，停建，拆除等，均由甲方负责。并有权就实际施工情况要求甲方继续支付已完部分或全部的制作费。

　　十、保修期限：

　　1、自验收合格之日起，乙方制作的工程项目整体质保一年。牢固性保证三年，三年内，若因牢固性未达标准造成门头脱落伤人或物，由乙方负全责。

　　2、保修期满后，双方另签维修协议进行维修。

　　甲方(公章)：_________ 乙方(公章)：_________

　　法定代表人(签字)：_________ 法定代表人(签字)：_________

　　_________年____月____日 _________年____月____日

施工合同书5

　　发包人(甲方)： 代表：

　　承包人(乙方)：

　　代表：依照《中华人民共和国建筑法、劳动法》及相关法律、法规的规定，结合本工程的装饰施工法则，遵循*等、自愿、公*和诚实守信的原则。经甲乙双方协商洽谈。就有关工程的装饰事项达成如下协议：

　　一、工程概况

　　1、工程地点：

　　2、工程内容及做法，详见双方确认的工程预算表。

　　3、承包方式：双方商定采取包工包料的方式，不包含部分以预算表清单为准。

　　4、工程期限：工程期限为 天，自 年 月 日至 年 月 日 止。

　　5、工程造价计算方式：

　　本合同总造价为大写： 元(元)。

　　6、付款方式：

　　(1)乙方工程施工队进入甲方施工现场施工首付

　　(2)当工程施工进入总工程量的二分之一时，甲方再付乙方

　　(3)当工程施工进入总工程量的90%时，甲方再付乙方大写： 元(元)。

　　(4)当乙方工程施工队完成全部总工程量时，甲方验收合格后，甲方再付乙方全部工程款大写： 元(元)。

　　二、工程设计项目：由乙方无偿提供甲方

　　三、双方应尽的责任及义务

　　1、甲方的责任及义务

　　(1)开工前，甲方为乙方施工创造条件，腾空房间，清除影响工程的障碍物，部分滞留物件，甲方采取保护措施。

　　(2)提供施工期间的水源、电源并承担相应的费用。

　　(3)协调施工队与邻里间的关系。

　　(4)协调有关部门做好现场保卫、消防、垃圾处理工作。

　　2、乙方的责任及义务

　　负责对现场设施和工程成品的保护。

　　四、工程变更

　　1、工程施工过程中由甲方提出修改意见及增减工程项目时，须提前与乙方联系，并签订书面变更协议后方能进行该项目的施工。

　　五、工程验收

　　甲方如有特殊施工项目和特殊质量要求，双方应确认，并另签补充合同。

　　六、工程延误：

　　2、工程量变化和设计变更：甲方不按期支付工程款，合同工期相应顺延。

　　八、违约责任

　　合同生效后，在合同履行期间，任何一方在双方未取得一致意见并办理合同终止手续的情况下擅自解除合同，应按合同总造价的10%作为违约金，支付给对方。

　　九、工程保修

　　工程完工后，乙方要负责甲方对整个工程的调试和营运，若出现问题，乙方必须无条件进行维修和更换。

　　十、合同签订方式

　　本合同以及附件一式两份，甲乙双方各持一份。

　　甲方(盖章)：__________________

　　乙方：_________________________

　　代表人(签字)：________________

　　身份证号码：____________________

　　_________年________月_______日

　　_________年________月_______日

施工合同书6

　　为进一步规范水利建设监理市场秩序，提高建设监理水*，保障监理合同双方的合法权益，依据《中华人民共和国合同法》等法律法规和水利工程建设监理有关规定，结合现阶段我国水利工程建设监理实际，水利部组织修订了《水利工程建设监理合同示范文本》，并与国家工商行政管理总局联合颁发。 为体现合同文本名称与其适用范围和相关内容的协调一致，本次修订将原名称“水利工程建设监理合同示范文本”改为“水利工程施工监理合同示范文本”（以下简称《合同文本》）。 本次修订着重修改了委托人和监理人的权利和义务条款，进一步规范了委托人、监理人职责和合同履行中有关问题的处理方式。修订后的《合同文本》将有利于规范当事人双方履行合同的行为，避免因合同条款不完备、不准确等原因产生合同纠纷。 《合同文本》包括“监理合同书”、“通用合同条款”、“专用合同条款”、“附件”四个部分。《水利工程建设监理规定》（水利部令第28号）规定必须实行施工监理的水利工程建设项目（不包括水土保持工程）应当使用本《合同文本》，其他可参照使用。在使用本《合同文本》时，“监理合同书”应由委托人与监理人*等协商一致后签署；“通用合同条款”、“专用合同条款”是一个有机整体，“通用合同条款”不得修改，“专用合同条款”是针对具体工程项目特定条件对“通用合同条款”的补充和具体说明，应根据工程监理实际情况进行修改和补充；“附件”所列监理服务的工作内容及相关要求，供委托人和监理人签订合同时参考。

　　委托人：_______________________ 监理人：_______________________ 合同编号：_____________________ 合同名称：_____________________ 依据国家有关法律、法规，（委托人名称）___________（以下简称委托人），委托（监理人名称）_________（以下简称监理人）提供（工程名称）__________________工程（监理项目名称）监理服务，经双方协商一致，订立本合同。

　　一、工程概况

　　1．工程名称：__________________________________ 2．建设地点：__________________________________ 3．工程等别（级）：____________________________ 4．工程总投资（人民币，下同）：____________万元 5．工期：______________________________________

　　二、监理范围

　　1．监理项目名称：______________________________ 2．监理项目内容及主要特性参数：________________ 3．监理项目投资：______________________________ 4．监理阶段：_________________（施工期、保修期）

　　三、监理服务内容、期限

　　1．监理服务内容： 按专用合同条款约定。

　　2．监理服务期限：自________年________月________日至________年________月________日。

　　四、监理服务酬金

　　监理正常服务酬金为（大写）________________________元，由委托人按专用合同条款约定的方式、时间向监理人支付。

施工合同书7

　　合同编号：

　　项目

　　签订时间：签订地点： 工 程 施 工 合 同 年 月 河南 ·潢川

　　甲方：

　　乙方：

　　依照《中华人民共和国合同法》、《建设工程质量管理条例》及有关法律、法规，遵循*等、自愿、公*和诚实守信的原则，乙方承揽甲方安装工程，经双方友好协商达成共识，签订本合同。

　　一、工程概况

　　工程名称：

　　工程地点：

　　二、工程范围

　　三、材质要求

　　四、技术要求

　　五、工程说明

　　六、施工方式：

　　包工包料，预留端口符合相关技术要求。

　　七、工程质量及要求：

　　1、本工程质量必须达到供电部门优良工程标准。

　　2、材料供应

　　（1）、本安装工程中所需的主要材料、主要部件和设备，由乙方自行购买，但质量必须符合合同要求和现行国家标准。

　　（2）、乙方应按照工程设计要求和国家规定的有关技术标准采购材料；所购的材料乙方必须提供合格证、化验单等有关证明文件，并

　　对材料质量负责。

　　（3）、乙方所使用的材料应确保无假冒伪劣产品，否则，乙方承担全部责任，并赔偿由此给甲方造成的损失。

　　八、工程工期

　　1、准备工期： 个日历天。

　　2、安装工期:个日历天。

　　3、制作工期自合同预付款支付之日起计算。安装开始时间由甲方提前3天通知乙方，乙方必须在规定时间到达施工现场，开始施工。因天气不可抗拒因素工期相应顺延。

　　九、工程价款与支付方式

　　1、工程总价：元整（附：预算书）。

　　大写： 。 工程变更以实际发生增减工程量进行决算。

　　2、本工程所有款项采用银行承兑方式支付。

　　3、合同生效后，甲方一次性支付合同总价款的95%作为预付工程款，剩余5%作为质保金，验收合格经确认无质量问题，乙方出具同价款真实有效的增值税发票后付清余款。

　　十、工程验收

　　1、工程具备竣工验收条件，乙方按国家工程竣工验收有关规定，向供电部门和甲方提供完整竣工资料，并组织验收，依通过电力部门验收为准，但违法违规通过验收的除外。

　　2、验收不合格的部分，乙方应采取修理、更换等补救措施。若工程达不到合同要求，但不影响正常使用，可采取折价措施。若工程难以实现合同目的，乙方除退还甲方已支付的工程款外，还应赔偿甲

　　方相应损失。

　　十一、工程质保期

　　1、工程质保期为壹年，自工程竣工验收合格之日起计算。质保期内乙方免费维修及更换配件（因甲方操作或使用不当造成损坏除外）；

　　2、合同质保期满后的维修，由甲方购置材料，乙方负责维修、更换，发生费用由双方协商解决。

　　十二、双方责任

　　1、甲方

　　（1）负责施工场地及场外线路通道的赔青、协调工作，满足安装施工条件。

　　（2）派驻现场工程师对工程进度、工程质量进行监督。

　　（3）负责用电前的（用电协议、调度管理协议、用电合同、用电储蓄）四项手续办理。

　　2、乙方

　　（1）合同签订后3日内乙方应根据施工要求，与其他专业沟通做好预埋及施工指导工作。

　　（2）负责施工场地的临时生活设施安排，材料进入工地后负责卸车和保管。

　　（3）在施工中乙方应经常进行安全施工教育，若发生工伤事故，由乙方自行负责。

　　（4）及时向甲方提供开工通知书、施工进度表、竣工验收资料。

　　（5）现场工程材料和安装的设备在交付甲方使用之前负责保管，并清理好场地。

　　（6）、按照有关规定提供竣工验收资料，办理竣工验收报告，并承担验收所发生的一切费用。

　　（7）、工程完工后免费对甲方的相关技术人员进行培训。

　　（8）、协助甲方办理用电前的（用电协议、调度管理协议、用电合同、用电储蓄）四项手续。

　　十三、违约责任

　　1、因乙方的原因，工程延期交工，每日向甲方赔偿工程总造价万分之五的逾期违约金。

　　2、其他违约本合同有约定的依照约定，无约定的按《合同法》执行，违约方承担对方的经济损失。

　　十四、本合同附件有效组成部分：

　　乙方提供正式预算书，授权委托书，补充协议、书面确认书、承诺书、该工程的施工图纸、图纸会审记录及变更通知等作为主合同的组成部分。与本合同有同等法律效力。

　　十五、合同争议的解决方式

　　凡有关本合同或执行本合同而发生的一切争执，应通过友好协商解决。如不能解决，双方同意通过潢川仲裁委员会进行仲裁。该仲裁委员会作出的裁决是最终的，甲乙双方均应受其约束，任何一方不得向法院或其它机关申请变更，除非仲裁委员会指定。仲裁费由败诉方承担。

　　十六、附则

　　1、本合同双方签字盖章后生效。

　　2、本合同一式四份，乙方二份，甲方二份。

　　3、本合同履行地点：河南省潢川县。

施工合同书8

　　建设单位： (简称甲方)

　　施工单位： (简称乙方)

　　按照《中华人民共和国经济合同法》和《建筑安装工程承包合同条例》的原则，结合本工程具体情况，双方达成如下协议。

　　第一条 工程概况

　　1、 工程名称：泉州市商贸学校运动场及三期围墙工程

　　2、 工程地点：泉州市商贸学校

　　3、 工程内容：泉州市商贸学校运动场及三期围墙工程。

　　4、 承包范围：根据甲方提供的设计文件(包括设计图纸、会议纪要及更改通知等)的建筑安装工程。

　　第二条 承包形式与工程造价

　　1、本工程的承包形式：包工包料。

　　2、工程造价：

　　⑴、泉州市商贸学校运动场工程计人民币

　　⑵、泉州市商贸学校三期围墙工程计人民币

　　⑶、以上两项工程合计人民币

　　第三条 工程结算和付款方法

　　1、工程增加项目结算形式： 根据甲方提供更改通知、甲方签证等设计文件进行按实结算，材料按20xx年6月份信息价调整，费率及劳保按有关规定计取。

　　2、付款方式：三期围墙工程项目按当月完成的工程量的90%拔付工程进度款，工程竣工后付至总计的95%，工程竣工验收合格后半个月内付清全部款项;运动场工程项目待竣工验收合格后半个月内付清全部款项。

　　3、资金开户银行：

　　甲方开户银行： 帐号：

　　乙方开户银行： 帐号：

　　第四条 工程施工期限及竣工验收。

　　1、三期围墙工程项目总工期为 45 天，于二○○二年 月 日开工至二○○二年 月 日竣工;运动场工程项目总工期为60 天，于二○○二年 月 日开工至二○○二年 月 日竣工。若由于不可抗拒力或雨天及甲方原因造成的工期延误，经甲方现场代表签证后顺延。

　　2、工程开工前，甲方应组织设计单位、施工单位和有关部门进行图纸会审，乙方应提供本工程的负责人及现场施工员名单。

　　3、工程竣工后，乙方应提前五天通知甲方，甲方应在五天内组织有关人员进行验收。

　　4、乙方应切实做好各项施工的安全措施，确保工程施工安全，接受甲方的安全检查和监督。在施工中如属乙方原因造成的安全 事故均由乙方负责。

　　第五条 工程质量

　　1、在施工中乙方必须严格按设计施工图纸及说明进行施工，严格执行国家颁发的施工验收规范、质量评定标准，根据双方协定工程质量评定等级达到(合格)。乙方必须切实建立有效的工程保证机构和采取有效的保证质量措施。

　　2、乙方施工时定期进行质量检查，精心施工严把质量关，工程中不得使用不符合质量要求的产品材料，否则应返工，费用及工期延误由乙方负责。

　　第六条 甲、乙双方分工协作

　　1、甲方应负责：

　　(1)甲方派 为住工地代表，依照施工图纸和施工验收规范对施工质量、配合乙方进行检查或抽检，对不合格的项目或未按图纸施工的项目，有权拒绝验收签证。

　　(2)甲方负责设计单位解决在施工中出现的图纸中存在的问题。

　　(3)施工前应做施工现场的三*一通，提供设计标高。

　　(4)组织有关单位进行图纸会审，及时办好纪要，按规定提供乙方设计图纸四份。

　　(5)对工程进度、工程质量进行监督、隐蔽工程验收签证。

　　(6)及时审定工程进度，按时拔付工程款，确保工程进度。

　　2、乙方应负责：

　　(1)乙方派 为本工程的负责人。

　　(2)组织工地进行质量检查评定，负责技术签证，按时向甲方报送每月质量检查评定表。

　　(3)确保施工有计划进行。

　　(4)确保工程进度按签订工期内完成，每月底应将下月施工进度计划表报送甲方。

　　(5)认真做好隐蔽工程，在隐蔽前，施工单位应具备原材料的产品出厂合格证及检验合格证。隐蔽工程在隐蔽前一天，乙方应通知甲方及质检部门进行检查，必须签证后方可隐蔽，乙方不得私自隐蔽。若甲方接到通知后二天之内未到现场检验，乙方可自行复检，并做好记录，方可隐蔽，并及时办理补签证手续。

　　第七条 其他事项

　　第八条 本合同一式2份，甲方1份，乙方1份，经双方法人代表签章后生效，至竣工交付使用款项结清后失效。

　　甲方(公章)：_________ 乙方(公章)：_________

　　法定代表人(签字)：_________ 法定代表人(签字)：_________

　　_________年____月____日 _________年____月____日

施工合同书9

　　甲 方：

　　乙 方：

　　依据《中华人民共和国合同法》之规定，遵循*等、自愿、公*和诚信的原则，为了明确双方的权利与义务关系，经友好协商，现就乙方承接甲方安防监控工程事宜达成如下条款，订立本合同。

　　第一条 工程概况

　　工程名称：

　　工程地点：

　　工程范围：网络综合布线

　　工程内容：设备购置、系统综合布线、设备安装和调试

　　签约地点：

　　第二条 设备要求及设备清单

　　乙方向甲方所提供的设备应当是全新的且是合同指定的产品。

　　设备清单详见本合同的附件1，该设备清单由双方在签订本合同时一并予以确认，经签字盖章后作为本合同不可或缺的部分。

　　第三条 工程款及支付方式

　　本合同项下的工程款总额为￥ 元整，大写：人民币 整。 甲方应在合同签署之日起3个工作日内，将款项按下列支付方式支付至以下其中一个账户。

　　1.对公账户：开户名称：广州市申爵利电子科技有限公司

　　开户银行：建设银行广州海珠支行 账号：440021330

　　2.对私账户：开户名称：曾祥辉

　　开户银行：交通银行 账号：62226xxxxxxx3462569

　　工程款支付方式为：

　　1、本合同签定后 3 日内，甲方支付乙方总工程款的 30% 作为预付款，即￥ 元整，大写：人民币 整。预付款到位后乙方开始安排设备的采购，并根据甲方通知后按时进场。

　　2、乙方接甲方通知进场后，开始施工后的5天内甲方按照工程进度支付乙方总工程款的 30% ，即￥ 元整，大写：人民币 整。

　　3、乙方对工程安装调试完毕后，由甲、乙双方相关人员组建验收小组负责工程的验收，验收合格并稳定运行一周后，经双方签字确认，甲方应在 5 日内支付乙方总工程款的 35% ，即￥ 元整，大写：人民币 元整。剩余工程款总额的 5% 做为两年质保金，保修期一年届满后 5日 内支付5%，￥ 元整，大写：人民币 元整即给乙方。

　　4、上述工程款包括工程设备、部件及其运输、安装、调试和两年期的设备保修、维护费用，但不包括经甲方同意所增加的预算外工料费用。乙方已经全面考察甲方场所，并保证本合同附件表格中所列设备及工料已经足够满足安装设施所需。对于超出部分，甲方不予承担相关工料费用。

　　第四条 工程建设期限

　　合同签订，预付款到位后，根据甲乙双方商定日期，最多不超过7天入场，整个施工工期为 天( 年 月 日开工， 年 月 日以前乙方按照设计要求完成设备安装调试，并能正常投入使用)

　　第五条 产品质量及安装调试要求

　　1、乙方按照要求向甲方提供符合国家产品质量标准的正品设备，不得以任何理由以次充好。未经甲方同意不得随意更改方案，并提供各设备有关品质证明书，合格证，说明书，相关软件资料文件等。

　　2、乙方保证本项目所**品为合同中指定的产品，且包装为原包装，内外包装完好无损，若不能达到要求，甲方有权立即要求乙方更换合格产品直至合同解除。由此带来的一切损失由乙方负责。产品进场时乙方提供供货证明，经甲方验收，不得以次充好，以假充真，如发现非正品一律以一赔十。

　　3、在签订合同后，乙方按照甲方要求负责在5个工作日内完成安装布局设计图纸，在甲方对设计图纸确认后，方能开始设备安装、调试，要求做到布局合理、布线规范，便于使用和维护，符合国家相关技术标准。

　　4、甲方付清总工程款的 60% 后，应负责提供系统安装和调试的必要条件，做好施工方的现场协调工作，积极为乙方提供良好的工作环境。条件具备后，甲

　　5、系统安装、调试过程中如有不符合技术要求的，应立即返工直到达到标准。

　　6、乙方施工过程中需保证以下起码标准：

　　(1)所有线路封闭，不存在任何管线外露;

　　(2)所有隐蔽工程在甲方检验并书面确认后进行隐蔽;

　　(3)所有线路排线科学、有序，不存在任何可能导致线路混乱不清、短路的情况。

　　7、由甲方提供安装场地和电源。

　　第六条 技术标准和质量保证

　　1、布线标准：乙方综合布线方案，严格遵照国际《综合布线系统工程设计规范》GB50311-20xx。

　　2、乙方所供设备均以生产厂家提供的产品技术资料为技术标准，该等设备应能达到系统稳定运行的要求，若不能达到要求，甲方有权要求乙方立即更换产品，由此带来的损失由乙方承担。

　　3、乙方对综合布线、设备质保期限为两年。

　　4、工程完工后如出现质量问题，乙方保证在甲方提出后24小时内派人员检修。

　　第七条 工程设备的验收

　　1、甲方付清预付款后，乙方应及时将工程设备及其部件运送到甲方指定的地方，乙方应要求甲方验收后书面确认，由乙方负责保管，领料。

　　2、甲乙双方在工程结束后，将根据甲乙双方确认的书面验收单进行设备、部件和安装工程费款项结算。

　　第八条 技术支持及售后服务

　　1、在系统正式投入施工后，乙方保证派遣专业技术人员按施工的不同阶段指导实施，并保证进度。

　　2、乙方的施工安装调试应严格按规程进行，并接受甲方的监督。

　　3、乙方为甲方培训2名操作人员，要求能达到正确使用和维护设备。

　　4、乙方承诺质保期内如遇产品质量和系统调试问题，经电话面授无法解决的，乙方将在5小时到项目现场进行故障排查和解决有关问题。

　　第九条 验收和移交

　　1、系统调试开通壹周内，由乙方书面通知甲方组织验收，并提供相关资料。甲乙双方主管部门组成验收小组，验收小组由双方各指派2名人员组成，验收小组对系统作全面验收，验收合格后各方签字确认，签注验收结论，并由乙方移交给甲方。

　　2、如甲方在一个月内没有进行验收的，则视为默认工程验收通过。

　　第十条 设备保修

　　1、乙方所提供合同内设备，从验收之日起，所有产品及零配件质保期按规定处理。在质保期内，若产品有质量问题，由乙方负责免费更换或维修。质保期满后，设备维修时，乙方按成本计算。更换的产品必须为新品，且质保期从更换之日起算。

　　2、出现简单技术问题时，乙方应提供电话咨询，4小时内解决问题。电话咨询无法解决的，对复杂技术问题，乙方应24小时内到现场服务重大技术问题应在48小时内到现场服务。若48小时仍不能排除故障的，则应由乙方提供不低于原设备标准的备用产品保证乙方的正常使用。

　　3、系统开通后壹年内如出现使用故障，乙方负责免费维修，如故障是因人为或意外引起的，需调换的设备或零件的费用由甲方负责，乙方负责免费维修。

　　第十一条 违约责任

　　1、甲方的违约责任

　　(1)中途变更工程的规模、设备规格、安装地点等，应当赔偿乙方因此造成的损失;

　　(2)无合理理由，中途解除合同，甲方支付乙方违约金，违约金为未履行部分工程款总额的40%;

　　(3)未按合同规定的时间和要求向乙方提供场地等辅助工作和准备工作，乙方有权解除合同，甲方应当赔偿乙方因此而造成的.损失;乙方不要求解除合同的，除交付工程的日期得以顺延外，甲方应当偿付乙方停工期间的损失;

　　(4)超过合同规定日期付款，应当根据逾期款额和预期期限按照日千分之五向乙方偿付违约金;

　　(5)甲方拒绝接收设备和部件，应当赔偿乙方因此造成的的来往运费及额外产生的仓储费等乙方实际所发生的损失;

　　(6)由于保管不善致使乙方提供的设备及其它物品毁损、灭失的、应当赔偿乙方因此造成的损失。

　　2、乙方的违约责任

　　(1)乙方的以下行为构成违约，应承担相应更换、重做、维修等义务外，直接影响甲方正常工作进展，或有其他严重违约情形的，甲方可单方解除合同，并不承担相应的赔付责任：

　　A、提供的设备不符合附件清单所列明细或技术要求;

　　B、未按合同规定的期限交付工程;

　　C、未按合同规定的质量技术要求交付工程。

　　(2)乙方未提供设备保质、保修服务，或乙方提供的保质、保修服务未达到合同约定要求的，甲方除要求乙方继续承担相关义务外，可拒绝支付质保金。

　　(3)乙方未能按时完成项目工程的按照调试，影响甲方正常工作开展的，乙方按照每天工程款总额的0.5%作为逾期滞纳金支付给甲方;甲方没有按照工程进度支付相应款项给乙方的，每逾期一天按照工程款总额的0.5%的滞纳金支付给乙方。

　　(4)因乙方提供的设备及零配件质量问题或施工过程中的疏漏导致甲方损失，乙方应承担赔偿责任。

　　第十二条 责任免除

　　1、因甲方不正确的保管、使用、操作等行为引起的产品乃至系统问题，应由甲方承担责任。

　　2、发生不可抗力造成一方或双方损失的，均应当免除对方责任。但应当采取积极措施尽量减少损失，损失扩大的，由该方承担责任。

　　第十三条 合同的变更和解除

　　本合同执行期间，双方不得随意变更和解除合同，合同如有未尽事宜，应由双方共同协商，作出补充规定，补充规定与本合同具有同等效力。

　　第十四条 施工期间出现乙方员工工伤事故，由乙方自行负责。施工期间出现如乙方损坏甲方财产，由乙方照价赔偿。

　　第十五条 合同生效与终止

　　1、本合同自甲乙双方盖章并由授权代表签字之日起生效。

　　2、本合同在设备保修、维护期届满之日终止。

　　第十六条 纠纷处理及其他

　　1、本合同发生纠纷时，当事人双方应协商解决;协商不成时，依法向合同签订地人民法院起诉。

　　2、本合同正本一式两份，甲乙双方各执一份。附件与本合同具有同等效力。

　　甲方(盖章): 乙方(盖章):

　　代表签字：年 月 日

　　代表签字： 年 月 日

施工合同书10

　　发包人(全称)：

　　承包人(全称)：

　　依照《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及其他有关法律、法规、规章，遵循*等、自愿、公*和诚实信用的原则，双方就本建设工程施工事项协商一致，订立本合同。

　　一、工程概况

　　工程名称：工程地点：

　　工程内容： 在施工现场初步达到三通一*的条件下，承包人完善修理达到施工要求后进行工程建设。

　　资金来源：

　　二、工程承包范围

　　承包范围：建设面积130000m2

　　三、合同工期

　　开工日期：20xx年 06 月 10 日

　　竣工日期： 20xx年10 月 13 日

　　合同工期总日历天数 436 天。

　　四、质量标准

　　工程质量标准： 优良

　　五、合同价款

　　金额(大写)： 25450000.00 元(人民币)￥： 贰仟伍佰肆拾伍万圆整 元

　　六、承包人向发包人承诺按照合同约定进行施工、竣工并在质量保修期内承担工程质量保修责任，履行本合同所约定的全部义务。

　　七、发包人向承包人承诺按照合同约定的期限和方式支付合同价款及其他应当支付的款项，履行本合同所约定的全部义务。

　　八、合同生效

　　合同订立地点：

　　本合同双方约定 合同一式两份，双方代表签字、盖章后生效。

　　发包人： 承包人：

　　绿化工程有限公司

　　住 所： 住 所：法定代表人：

　　法定代表人：委托代理人： 委托代理人： 电 话： 电 话：

　　传 真： 传 真：

　　开户银行： 开户银行：

　　账 号： 账 号：

施工合同书11

　　发包方(甲方)：

　　承包方(乙方)：

　　按照《中华人民共和国合同法》和《建筑安装工程承包合同条例》的规定，甲乙双方达成如下协议。

　　第一条 工程概况

　　1、工程名称：鼓岭柱里安置房工程

　　2、承包范围：按甲方提供的1#、2#、3#、4#、5#、6#楼内外墙油漆工程。

　　3、施工标准：符合甲方的意图和要求及施工工艺标准。

　　4、环保要求：乙方在施工过程中所使用的辅助材料，以及施工过程本身，均应符合国家和/或环保要求(包括推荐标准)。施工未能满足上述要求的，乙方应及时整改。若有进一步的环保要求，甲乙双方协商解决。

　　5、安全文明施工：乙方在施工期间应注意噪音、灰尘等控制，乙方须保证安全工作，不出差错。

　　6、承包方式及内容：包工包料。

　　承包内容：

　　(1)包括为完成承包范围的内、外墙立面油漆工程施工所需的人工、辅助材料、工期、质量、安全及文明施工。

　　(2)包括为按承包范围及工程标准完成工程所需的小型施工设备(小型搅拌机及批灰油漆工具)、现场垂直运输、劳保用品(工作服、安全帽、安全带);包括施工工人保险费、临时租房及其水电管理费用。

　　(3)包括为完成承包范围的油漆工程竣工后所需的垃圾清理。

　　(4)包括为完成承包范围的油漆工程施工所需的施工前墙面门窗清理清洗、墙面铁钉铁件清理防锈。

　　7、承包单价：本合同为固定单价合同。

　　(1)承包合同单价分为：

　　①内墙天棚二道腻子按面积单价￥ 15.0 元/*方米计价。

　　②架空层、楼梯间内墙二道腻子打磨上漆二道按展开面积单价￥ 30.0 元/*方米计价。

　　③外墙天沟，屋檐，厨窗线条等零星项目按展开面积单价￥ 50.0 元/*方米计价。(二道外墙腻子打磨上漆二道)

　　④ 2#楼采光井真石漆按展开面积单价￥ 65.0 元/*方米计价。(按图纸与甲方意图施工)

　　(2)合同单价不因工程实施期间劳力、辅助材料、施工设备等价款的调整而作任何调整;。

　　(3)按甲方的意图、施工方案、承包范围和内容，实行合同单价完全包干，结算不作任何调整。

　　8、工期：施工期按甲方施工现场调整的进度工期。

　　第二条 甲方工作

　　1、开工前1天，向乙方提供相关的施工图纸、书面技术交底及进行现场定点测量放线、安全技术交底，清除影响施工的障碍物，对排栅架及走桥进行安全检查并采取安全保护措施，向乙方提供施工基本所需如：水、电、气等设备，并说明注意事项。协助办理施工所涉及的各种申请、批件等手续。

　　2、指派 专职管理人员 为甲方驻工地代表，负责合同履行。对工程质量、进度进行监督检查，办理验收、变更、登记手续和其它事宜。

　　3、协调有关部门做好现场保卫、消防等工作。

　　4、甲方对乙方涂料的施工质量要求

　　(1) 涂料和半成品均应在其有效气内使用。

　　(2) 涂料工程新用腻子的塑性和易涂性应满足施工要求，干燥后应牢

　　(3) 基层缺楞掉角处用1：3水泥砂浆修补;表面麻面及缝隙应用腻子

　　(4) 基层表面上的灰尘，污垢，原墙上的各种涂料应清除干净，泛碱部

　　(5) 腻子干燥后，应打磨*整光滑，并清理干净。

　　(6) 表面*整，无掉粉、起皮、漏刷现象。

　　(7) 无明显色差，泛碱、返色、刷纹。

　　(8) 无明显砂眼、流坠、起疙。

　　5、甲方对乙方油漆的质量要求

　　(1)施工前选择好油漆材料品种、颜色，做好基层处理，严格按操作程

　　(2)木纹清晰、棕眼刮*，无钉眼外露，表面*整光滑。

　　(3)颜色基本一致，无刷纹。

　　(4)无漏刷、脱皮、斑纹。

　　(5)不得污染其它表面。

　　第三条 乙方工作

　　1、按照甲方的意图制订具体的施工进度方案和具体做法。

　　2、指派 为乙方驻工地代表，负责合同履行。按要求组织施工、保质、保量、按期完成施工任务。解决由乙方负责的各项事宜。

　　3、严格执行施工规范、安全操作规程、防火安全规定、环境保护规定及文明施工。严格按照甲方的意图、承包范围和内容进行施工，做好各项质量检查记录，参加竣工验收，工程结算。

　　4、施工中未经甲方同意或有关部门批准，不得随意拆改原建筑结构及各种设备管线。

　　第四条 关于工期的约定

　　1、甲方要求比合同约定的工期提前竣工时，应征得乙方同意，并支付乙方因赶工采取的措施费用。

　　2、因甲方原因未按约定完成工作，影响工期，工期顺延。

　　3、因乙方责任，不能按期开工或中途无故停工，影响工期，工期不顺延。

　　4、因设计变更或非乙方原因造成的停水、停电、停气及不可抗力的因素影响，导致停工4小时以上(一周内累计计算)，工期相应顺延。

　　第五条 关于工程质量及验收的约定

　　1、工程以房屋外墙装饰改造总体要求、甲方现场交底的意图和《建筑装饰工程施工及验收规范》(GB50210-20xx)、《建筑安装工程质量检验评定

　　统一标准》(GB50300-20xx)等国家制订的施工及验收规范为质量评定验收标准。工程质量达到合格。

　　2、甲、乙双方应及时办理隐蔽工程和中间工程的检查与验收手续。甲方不按时参加隐蔽工程和中间工程验收，乙方可自行验收，甲方应予承认。若甲方要求复验时，乙方应按要求办理复验，由此造成停工，工期顺延;若复验不合格，所有返工费用由乙方承担，但工期相应顺延。

　　3、由于乙方原因造成质量事故，其返工费用由乙方承担，工期不顺延。

　　4、工程竣工后，乙方应通知甲方验收，甲方自接到验收通知后应及时组织验收，并办理验收、移交手续。如甲方未能及时组织验收，需及时通知乙方，另定验收日期。但甲方应承认竣工日期。

　　第六条 关于工程价款及结算的约定

　　1、付款方式：

　　乙方每个月15日将本月进度工程量报至甲方，经甲方审核按乙方每个月完工程量的 80 %支付进度款，待工程验收合格并办理工程竣工结算后支付至工程竣工结算价的95%;余款(工程竣工结算价的5%)待 1 年保修期满 28日内付清。

　　2、工程竣工验收后，乙方提出工程结算并将有关资料送交甲方。甲方自接到上述资料 28日内审查完毕，到期未提出异议，视为同意。

　　第七条 有关安全生产和防火的约定

　　1、乙方制订的具体施工方案和具体做法应符合《中华人民共和国消防条例》和有关防火设计规范。

　　2、乙方在施工期间应严格遵守《建筑安装工程安全技术规程》、《建筑安全工人安全操作规程》、《中华人民共和国消防条例》和其它相关的法规、规范。

　　3、由于乙方制订的具体施工方案和具体做法违反有关安全操作规程，消防条例和防火设计规范，以及由于乙方在施工过程中违反有关安全操作规程，消防条例和防火设计规范，导致发生安全或火灾事故，乙方应承担由此产生的一切经济损失。

　　第八条 违约责任

　　1、由于甲方原因导致延期开工或中途停工，工期自然顺延。

　　2、由于乙方原因，逾期竣工的，每逾期一天，乙方向甲方支付违约金 500元。违约金从工程款中扣除。乙方逾期 30日竣工的，甲方有权解除合同，乙方应按前述的约定支付违约金，并赔偿甲方因此遭受的实际损失。

　　3、未办理中间验收手续，甲方需提前使用应通知乙方，若造成损失甲方应支付相应费用。

　　4、因一方原因，合同无法继续履行时，应通知对方，办理合同终止协议，并由责任方赔偿对方由此造成的经济损失。

　　第九条 争议或纠纷处理

　　本合同在履行期间，双方发生争议时，在不影响工程进度的前提下，双方可采取协商方式解决。协商不成的或不愿意协商的提交仲裁委员会进行仲裁。

　　第十条 其它约定

　　以上未尽事宜，甲、乙双方另行协商解决。

　　本合同一式 2份，甲方执 1 份、乙方 1 份，合同履行完成后自动终止。

　　甲方(盖章)： 乙方(盖章)：

　　法定代表人： 法定代表人：

　　身份证号码： 身份证号码：

　　联系方式： 联系方式：

施工合同书12

　　发包方(甲方)：__________________

　　承包方(乙方)：__________________

　　为明确甲、乙双方的权利义务关系，根据《中华人民共和国合同法》、《建设工程施工合同》、《城市绿化施工及验收规范》以及国家有关法律、法规、标准的规定，确保绿化施工的顺利进行，双方本着*等互利、诚实守信的原则达成一致，自愿签订本合同。

　　一、工程概况

　　1、工程概况

　　(1)工程名称：__________________

　　(2)工程地点：__________________

　　(4)工程批准文号：喀市发改[]号

　　(5)资金来源：市**投资

　　2、工程承包范围

　　(1)承包范围：本工程采取综合报价，报价苗木清单中包括苗木采购、包装、运输、挖坑、施放配比土、种植、施肥、药物使用、防风支架、铺设支管系管道以及管养三年、死亡重栽及税金、规费。*整土地包括小范围倒运土方、土地细*，*铺河沙5cm厚/m2，*铺有机肥2cm厚/m2、深翻一遍，用水浸泡地一遍。

　　(2)工程总面积：__________________*方米。

　　3、合同工期

　　总工期：三年

　　(1)种植施工工期：开工日期20xx年2月15日;竣工日期20xx年4月30日，(日历天数75天)

　　(2)树木养护工期：20xx年5月1日起进入养护期，三年养护。初验为20xx年10月30日，复验为20xx年8月10日，竣工验收为20xx年8月30日。大量补苗的养护期顺延。

　　二、合同价款与支付

　　4、合同价款

　　(1)发包人保证按照合同约定的期限和方式支付合同价款，承包人在合同实施间项目内容单价不因市场变化因素而变动。

　　(2)金额(小写)：_______元(人民币)(大写)___________元。

　　5、工程款支付

　　(1)合同生效后，发包人向承包人支付本合同总造价的10%(元)为预付款，苗木进场验收合格后支付20%。

　　(2)20xx年10月30日初验成活率达到85%以上后付至合同价的60%。

　　(3)20xx年8月10日验收成活率达到95%以上，付至合同价80%。

　　(4)20xx年8月30日竣工验收后成活率达到100%，支付15%，通过审计后支付余款。

　　三、合同文件及解释顺序

　　合同文件应能互相解释、互为说明。除合同另有约定的外，其组成和解释顺序如下：

　　1、合同条款;

　　2、中标通知书、招标文件、投标书及其附件

　　3、发包人确认的工程量清单、单价，设计图纸、施工图、施工图预算书;

　　4、工程施工质量标准、验收规范和其它有关技术资料、技术要求。

　　四、树木采购技术要求

　　1、所供树木要符合甲方确定的数量、品种、规格、土球、树冠、根幅。(见附表)

　　2、苗木不得携带病虫害，要求带苗木原产地的检疫证明，苗木来喀后，由发包人组织林业部门再次复检，对查出有携带病虫害的苗木一律就地销毁、由此产生的所有费用及损失由承包人承担。

　　3、投标苗木根系要求大根做愈伤处理，主根无劈裂，裸根苗根系直径(根幅)，落叶乔木按地径的8-10倍，根不劈不裂，灌木按1米高根系直径(根幅)30cm，2m高根系直径(根幅)50cm，适当照顾冠幅大小，土球苗，土球直径为地径的8-10倍，包要紧，草绳间隔8cm，70cm以上土球打双花缠腰箍，直径50cm以上土球封底，要求保证苗木主根系的完整，苗木包装要求符合长途运输，需进行必要的保温、保湿处理，土球完整。

　　4、所采购苗木树干必须挺直，冠形优美，各项外观指标(干形、冠形、树姿等)必需满足行道树、风景苗木景观需求。

　　5、所有苗木以到喀什为准，在喀什验货，不合格苗木不予付款。

　　五、树木种植技术要求：

　　1、乙方根据甲方的要求，种植树木到甲方指定地点进行栽植，具体内容为树木挖取，移运，栽植及管护等。管护期3年。验收移交时间以甲方通知为准。

　　2、为有效保证所栽植苗木的成活率，承包人需将所中标段的土壤及水质进行化验，并作出最有利于树木生长的种植土混合比例报园林局备案，同时可适当使用一些改良产品。

　　3、树穴基部必须施基肥(腐熟的农家费、牲畜家禽粪便或腐植酸肥)，米径10cm以上大树施肥0.1立方，米径10cm以下大树施肥0.05立方，裸根树木种植穴中需放入0.1立方河沙。

　　4、所有要求承包人需换臵种植土的，换臵的种植土中应包括6份本地农田土、3份河沙、1份腐殖土。

　　5、大树截干部位严格按清单要求截干，需在主干3米以上保留3-5个健康侧枝，与主干同高截留。

　　6、树木到位后，用细土慢慢均匀的填入树穴，特别对根系空隙处，要仔细填满，防止根系中心出现空洞。

　　7、土填到50%时灌水，发现冒气泡或快速流水处要及时填土，直到土不再下沉，不冒气泡为止。

　　8、新植树木种植后必须浇足三遍水。

　　9、树木栽植后需做围堰浇水，养护后期围堰由乙方拆除整*，米径8cm(含8cm)以上苗木需做三角支架支撑与固定，支架应支在树干2/3处，绑扎树干处应夹垫物以保护树干，绑扎的树干应保持直立。

　　10、其它技术要求严格按照《城市绿化和园林绿地用植物材料—木本苗》、《园林绿化栽植工程技术规范》、《城市绿化和园林绿地用植物材料—球根花卉种球》、《城市绿化工程施工及验收规范》、《大树移植技术规程》、《园林植物养护技术规程》等文件要求执行。

　　六、绿化给水管系安装技术要求

　　1、管材采用upvc符合国家质量上水管材(管径90mm以上的管材要求承受0.6Mpa的压力，管径90mm(含90mm)下的管材要求承受压力0.8Mpa)，所用管材及施工材料必须具备国家合格质量标准(阀门必须使用upvc阀门，所有管材及施工材料必须出具检测报告与合格证书，方可使用，检验费用由施工方自理)。

　　2、设计说明：

　　(1)管道埋深在1米以下。

　　(2)道路绿化带主管系要求与其相连的绿化带管系联网。

　　(3)整体绿化灌溉水系必须保证绿化带任何部位的浇水需求。

　　3、灌溉总体技术要求：

　　(1)操作简单，维修方便。

　　(2)排水和泄水设计根据实际合理安排。

　　(3)管道埋深覆土在1米以上，填土必须夯实。

　　(4)水系主管控制阀合理设计及安装。

　　七、验收

　　1、验收流程

　　①*地②放线③验坑④验苗⑤种植⑥支撑保护⑦管护及成活率

　　①*地：包括场地*整、翻地整地、河沙、肥料。要求：土地细*，*铺河沙5cm厚/m2，*铺有机肥2cm厚/m2、深翻一遍，用水浸泡地一遍。

　　②放线：按照设计图纸要求和甲方指定的种植地点定点、放样，大规模的乔木用扦插法标志定点或用定点，群植小灌木及地被可用线标志种植面积的边缘线。

　　③验坑：乔木的树穴直径比根系或土球的直径大，深度比土球高度尺寸增加20cm，另外种植穴的尺寸还将依各种树种不同的生活*性区别对待。

　　④验苗：苗木根系发达，树干必须挺直，冠形优美，各项指标(土球大小、干形、冠形、树姿等)必需满足苗木验收需求。苗木不得携带病虫害，要求带苗木原产地的检疫证明，苗木来喀后，由发包人组织林业部门再次复检，对查出有携带病虫害的苗木一律就地销毁、由此产生的所有费用及损失由承包人承担。

　　⑤种植：按园林绿化种植规范要求种植。

　　⑥支撑保护：米径大于6cm的苗木均要求搭支架，支架要牢固，绑扎树木处应夹垫物，绑扎后的树干应保持直立，支架一般采用三角支。

　　⑦管护及成活率：绿化养护包括定期浇水、松土、除杂草、病虫害防治、施肥、维护、对树木的修剪、抹芽、补植等。第一年要求初验成活率达到85%以上，第二年复验成活率达到95%以上，20xx年竣工验收时成活率达到100%。

　　八、现场代表

　　1、监理

　　(1)监理单位名称：

　　(2)监理工程师姓名：

　　2、双方派驻工地代表

　　(1)发包人驻工地代表：

　　(2)承包人驻工地代表：

　　九、双方的权利和义务

　　1、发包人权利和义务

　　(1)在20xx年2月27日前施工现场具备开工条件，保证喷灌系统水、电等条件满足施工要求，施工现场主要道路畅通。

　　(2)对承包人施工组织设计进行会审确认，提供施工现场周围及地下管沟走向等资料，保证数据真实准确，在施工前进行现场交底。

　　(3)协助处理施工过程中与发包人内部其它单位的有关事宜。

　　(4)负责按本合同约定的内容对承包人的工程施工、种植及养护过程进行考核，出具考核结论。

　　(5)发包人负责承担养护期间的水、电费用。

　　(6)因发包人不能按规定完成上述工作，造成工程不能按期开工，工期予以顺延。

　　2、承包人权利和义务

　　(1)严格按照发包人审定的施工图和施工组织方案组织施工，施工图变更的须经发包人批准后组织施工。

　　(2)根据工程施工需要设臵照明及警示标志，派人驻守施工现场。承担施工机具维修保养，未履行上述义务或履行义务不符合要求造成财产和人身伤害的，由承包人承担责任和由此造成的经济损失。

　　(3)在施工和养护期间，不得破坏施工现场的其它设施，因影响施工确需拆除的，须报经发包人驻现场代表签字确认，施工完毕后须恢复原状。

　　(4)施工前期的整地、施肥和后期的苗木到货、种植等关键工序须经发包人现场代表确认签证后方可组织施工，签证作为考核结算的依据。

　　(5)施工期间应严格遵守国家、地方**、本企业的环保有关规定，施工场地噪音等应不超过国家规定的指标。

　　(6)竣工未交付发包人之前，承包人应负责已完工程的保护工作，保护期间发生损坏，承包人自行修复。

　　(7)按照本合同要求，做好施工现场的地下管线和邻*建筑物。构筑物的保护工作。

　　(8)投标单位中标后在日常的养护中应根据绿化植物生长情况按照相关规定把握浇水时间。

　　(9)因承包人不履行上述义务，造成工期延误的，工期不予顺延。由此造成发包人经济损失的，承包人承担赔偿责任。

　　十、施工组织设计和工期

　　1、进度计划：承包人应在合同约定的日期，将施工组织方案和进度计划提交发包人。发包人按约定的时间予以批准或提出修改意见，承包人必须按批准的进度计划组织施工，接受发包人对施工进度的检查，施工质量的监督。工程实际进度与进度计划不符时，承包人应采取相应的措施，拟采取的措施须报发包人批准后执行。

　　2、工期的延误、暂停

　　(1)延期开工：承包人应按合同条款约定的开工日期开始施工，承包人不能按时开工，应在合同条款约定的开工日期5天之前，向发包人提出延期开工的申请，并说明理由。发包人应在接到申请的3日内予以书面答复，逾期不予答复的，视同默认。发包人同意延期开工的，工期顺延，否则工期不予顺延。

　　(2)工期延误：对以下造成竣工日期推迟的延误，经发包人代表确认，工期相应顺延。

　　①设计变更、工程量发生变化;

　　②一周内，非承包人原因停水、停电或造成停工累计超过8小时;

　　③不可抗力(包括:战争、动乱、地震、飓风、洪水、冰雹、雪灾等);

　　④合同中约定或发包人同意给予顺延的其它情况。

　　(3)承包人须在发生以上情况后5天内，就延误的内容和因此发生的经济支出向发包人代表提交报告，发包人代表在收到报告后5天内予以确认、答复，逾期不予答复，承包人即可视为延期要求已确认。

　　(4)非上述原因，工程不能按合同工期竣工，承包人承担违约责任。

　　十一、质量与验收

　　1、工程质量标准：合格

　　2、隐蔽工程验收：承包人在工程施工过程中，发生隐蔽工程时，应及时报告发包人代表进行现场确认，并提交隐蔽工程报告和处理措施，措施经发包人代表确认后，进行隐蔽工程施工，隐蔽工程施工结束后须报告发包人代表验收，验收合格，发包人代表在验收记录上签字后，方可继续施工。验收不合格，承包人不得继续施工。

　　十二、工程变更处理

　　工程量清单数量发生变更，按变更的工程数量与其综合单价的乘积作为变更部分结算价。对承包人超出设计图纸范围和因自身原因造成返工的工程量，发包人不予确认。

　　十三、争议解决方式

　　合同履行过程中发生的任何争议纠纷，当事双方应通过友好协商方式解决，如协商不成的，任何一方均可向合同签订地人民法院提起诉讼。

　　十四、违约责任

　　1、双方不按合同约定履行自己的各项义务，应承担相应的违约责任。

　　2、在管护期间，如发生人为破坏花草树木，发包人负有对其进行教育的义务，并协助承包人对破坏者进行经济处罚。

　　4、发现承包人不能按合同工期竣工以及有严重的施工质量问题或达不到其承诺的标准，发包人有权扣罚履约保证金7万元和不予支付全部工程尾款的经济处罚。

　　5、除双方协议将合同终止或因一方违约使合同无法履行，违约方承担上述违约责任后，仍应继续履行合同。

　　十五、工程量清单

　　十六、其他约定条款

　　1、本合同自双方签字盖章后生效。

　　2、承包人不得将本工程转包或分包，否则发包人有权终止合同。

　　3、合同的生效与终止：本合同条款自合同签订生效之日起生效，至养护期满后，本合同即告终止。

　　4、合同份数：共8份，正本2份，甲乙双方各持1份，副本6份，发包人5份，承包人1份。

　　5、承包人投标书与发包人招标文件相抵触的，以合同为准。

　　6、其它未尽事宜，双方协商，达成补充协议，补充协议与本合同具有同等法律效力。

　　甲方(公章)：_________乙方(公章)：_________

　　法定代表人(签字)：_________法定代表人(签字)：_________

　　_________年____月____日_________年____月____日

施工合同书13

　　编号____________

　　甲 方_________________________

　　乙 方_________________________

　　签订日期_________年_____月_____日

　　北京市劳动和社会保障局

　　北京市建设委员会监制

　　甲方________________________法定代表人__________

　　施工工地地址____________________________________

　　在京住所地通讯地址______________________________

　　乙方______________居民身份证号___________________

　　出生日期_____年_____月_____日

　　家庭住址_________________________________________

　　邮政编码________________________

　　户口所在地_____省（市）_____区（县）______乡镇______村

　　根据《中华人民共和国劳动法》和有关规定，甲乙双方经*等协商一致，自愿签订本合同，共同遵守本合同所列条款。

　　一、劳动合同期限

　　第一条 劳动合同期限（甲乙双方选择适用）

　　（ ）1、有固定期限劳动合同

　　本合同于_____年_____月_____日生效，于_____年_____月____日终止。

　　其中试用期至_____年_____月_____日止。

　　（ ）2、以完成一定工作为期限的合同。

　　本合同生效日期为______年____月____日；以乙方完成________________工作任务为合同终止时间。

　　二、工作内容

　　第二条 甲方招用乙方在_____________（项目名称）工程中

　　担任_______________________________________岗位（工种）工作。乙方的（工种）上岗证号码为_____________。

　　三、劳动保护和劳动条件

　　第三条 甲方应当在乙方进入施工现场当天对乙方进行入场三级安全教育，并组织对乙方学*成果的书面考试，考试结果甲方应保存在施工现场备查，考试不合格的不得在现场施工。

　　甲方应当对从事电气焊、土建、水电设备安装等特殊工种的乙方进行岗前培训，乙方取得相应的操作证书方可上岗。

　　第四条 甲方根据生产岗位的需要，按照国家劳动安全、卫生的有关规定为乙方配备必要的安全防护措施，发放必要的劳动保护用品。

　　第五条 甲方将根据国家有关法律法规，建立安全生产制度；乙方应当严格遵守甲方的劳动安全制度，严禁违章作业，防止劳动过程中的事故，减少职业危害。

　　四、工资保险待遇

　　第六条 乙方在试用期间的工资为每日______元，试用期满后日工资为_____元。

　　双方约定的工资不得低于北京市最低工资标准。

　　甲方应在每月_____日前计发乙方的工资，并由乙方签字确认。

　　甲方在劳动合同终止、解除后应当一次性付清乙方的工资。

　　甲乙双方对工资支付的其他约定______________________________________

　　______________________________________________________________________

　　第七条 甲方应为乙方办理医疗保险和工伤保险手续，并为乙方缴纳工伤保险和医疗保险费用。

　　五、劳动纪律和劳动合同的解除

　　第八条 乙方应严格遵守甲方的各项规章制度、劳动纪律和安全技术操作规程。

　　第九条 乙方有下列情形之一，甲方可以解除本合同：

　　（一）在试用期间被证明不符合录用条件的；

　　（二）有打架斗殴、偷窃、、擅自停工等违纪行为的；

　　（三）严重失职，营私舞弊，对甲方利益造成重大损害的；

　　（四）不服从甲方正当工作安排的；

　　（五）严重违反总包单位和甲方的施工现场安全管理规定的；

　　（六）被依法追究刑事责任的。

　　第十条 乙方解除本合同，应当提前____日（不超过30天）以书面形式通知甲方，不得擅自离职。

　　六、当事人约定的其他内容

　　第十一条 乙方在履行劳动合同期间，因个人失职给甲方造成损失的，应当承担赔偿责任。

　　第十二条 甲乙双方约定的其他内容：

　　______________________________________________________________________

　　______________________________________________________________________

　　七、劳动争议处理及其它

　　第十三条 双方因履行本合同发生争议，应当自劳动争议发生之日起，60日内向工地所在的区县劳动争议仲裁委员会申请仲裁。对仲裁裁决不服的，可自接到裁决书之日起15日内向人民法院起诉。

　　第十四条 甲方的规章制度及_______________作为本劳动合同的附件，与劳动合同具有同等法律效力。

　　第十五条 本合同未尽事宜或与国家、北京市规定相悖的，按照有关规定执行。

　　第十六条 本合同一式三份，甲乙双方各执一份，另外一份留在乙方务工的建筑施工工地备查。本合同自双方盖章签字之日起生效。

　　甲方（公 章） 乙方（签字或盖章）

　　法定代表人或委托代理人

　　（签字或盖章）

　　签订日期： 年 月 日

　　使用说明

　　一、本合同书供在京建筑施工企业与农民工签订劳动合同时参考使用。

　　二、建筑施工企业与农民工签订劳动合同时，凡需要双方约定的内容，经协商一致后填写在相应的空格内。

　　第一条中，双方在约定的事项前括号内画“√”，并填写日期。

　　签订劳动合同，甲方应加盖法人公章；法定代表人或委托代理人及乙方应签字或盖章，其他人不得代为签字。

　　三、本合同应使钢笔或签字笔填写，字迹清楚，文字简炼、准确，不得涂改。

施工合同书14

　　甲方名称：___ ______

　　地址：

　　法人代表：____ _____

　　乙方姓名：_____ ____

　　性别：_____ ____

　　年龄：_____ ____

　　民族：____ _____

　　文化程度：_____ ____

　　籍贯：_________省_________市

　　现住址：__ _______

　　属于：_________（农业人口／非农业人口）

　　居民身份证号码：____ _____

　　务工许可证号码：____ _____

　　甲方因生产（工作）需要，经劳动部门批准，劳务市场介绍，同意招用乙方为临时工，根据有关国家有关规定及有关政策，经双方协商同意自愿订立本合同，并共同遵守如下条款：

　　一、合同期限

　　自_________年_________月_________日起至_________年_________月_________日止。合同期满，本合同自行终止。如甲方需要继续留用，经乙方同意，双方可以续订合同，并办理鉴证手续。

　　二、生产（工作）任务

　　甲方根据生产（工作）需要，安排乙方在_________岗位，承担_________临时生产（工作）任务。乙方若同意，须服从。在合同期内甲方因调整生产（工作）任务，需要变更乙方的岗位和任务，需经乙方同意。如乙方不同意，可提出辞职，双方办理解除合同手续。

　　三、劳动时间与劳动报酬

　　（一）劳动时间：甲方实行每周_________日，每日_________小时工作制。严格控制加班加点，确因生产（工作）需要加班加点的，应控制每日加班不超过_________小时，每月加班不超过_________小时，加班要提前通知乙方，由甲乙双方商定，按规定发给加班加点费。

　　（二）劳动报酬：按国家有关规定和单位的实际情况，根据乙方的岗位和承担任务，甲乙双方协商定为每日_________元，每月_________元。加班工资，按不低于国家规定的标准执行。奖金，根据单位效益和劳动贡献，定期发给。实行计件工资制的，月工资按计件单价结算。具体办法在本合同双方约定栏中约订。从事夜班的，应发给夜餐费_________元。

　　（三）在合同期间，如发生停工待料情况，甲方每天发给乙方基本生活费_________元。

　　四、劳动保护、保险福利待遇

　　（一）从城镇招用的临时工，实行社会养老保险制度。保险金缴纳办法与单位劳动合同制工人相同。缴纳养老保险费，每月甲方负担_________元，乙方负担_________元。乙方缴纳金额，先由甲方统一支付，后在其当月工资中扣除。乙方如符合招工条件，单位又有指标，可招为劳动合同制工人，所缴纳的养老保险可随同转移，合并计算缴费年限。

　　（二）乙方因工死亡待遇及因工负伤在医疗期内的待遇与合同制工人相同，因工负伤医疗终结，由劳动鉴定委员会确定其伤残程度。

　　（三）乙方患病或非因工负伤，医疗期最长不超过_________个月。医疗期内待遇应当与合同制工人同等对待，伤病假期间，由甲方酌情发给生活补助费。乙方在甲方工作半年以上，医疗期满尚未痊愈被解除劳动合同的，由企业发给一次性医疗补助费_________元，乙方死亡的，甲方应发给丧葬补助费_________元，一次性发给供养直系亲属救济费_________元。

　　（四）乙方在甲方工作一年以上，重新签订合同的，甲方应按国家规定安排乙方探亲，服务每满一年假期为_________天；乙方如遇婚、丧、女工怀孕、分娩、哺乳，甲方应按规定安排假期。上述假期为有薪假期，超出规定日期的，经批准按事假处理。

　　（五）根据工作岗位需要，并参照国家有关规定，甲方发给乙方劳动保护用品。从事起重、电焊、司炉等特殊工种作业的，需持有关部门核发的《专业岗位操作证》方可上岗。

　　五、劳动纪律

　　（一）按时上下班，不得迟到早退。

　　（二）严格遵守操作规程，保证生产。

　　（三）爱护单位财产，不无故损坏公物。

　　（四）上班工作（生产）时间不得做私事，不得做与生产工作无关的事。

施工合同书15

　　施工单位：（以下简称甲方）

　　承包单位：（以下简称乙方）

　　经甲乙双方友好协商，甲方同意将为了明确双方责任和义务，确保工程的顺利实施，特达成以下协议：

　　一、施工承包范围

　　施工承包范围主要包括xx防水及图纸所要求的其他部位的防水工程。

　　二、承包方式：

　　本工程实行“包工包料”的承包方式，即乙方包工人，包材料，包工具，包质量，包工期，包文明施工，包验收合格。

　　三、工程地址： xx办公大楼

　　四、工程工期：

　　施工工期为甲方通知乙方之日起计算，施工进度按甲方要求确定。

　　五、工程目标与责任：

　　1、甲方确定开工之后，提前3天通知乙方。

　　2、停水、停电、暴雨以及人力部可抗拒的自然灾害等原因造成工程延误，经甲方，监理确认签证后，工期相应顺延。

　　3、甲方负责提供施工及生活用水、电及工人住宿。

　　4、甲方将施工面移交给乙方进行防水施工时，甲方须确保施工面达到合格标准。

　　5、乙方必须严格按照设计图纸，国家现行有关施工技术规范、规程，质量检验评定与验收办法、施工方案以及甲方和监理公司要求施工，接受甲方和监理公司的监督与指导。

　　6、乙方每完成一分段的工程，要经自检合格后，报监督部门验收，工程经监督部门验收不合格的，乙方须无条件返工且工期不顺延。

　　7、乙方使用的材料、工具、机械等用品由乙方负责，并须符合国家相关安全、质量验收标准，乙方负责提供工程所用的材料合格证和验收报告，（施工前提供材料样本送业主确认后才可进场施工）。

　　六、工作造价、结算及付款方式：

　　1、本防水工程造价按现场实际发生数量计算（工程总估价约元）。

　　2、双方议定分项工程竣工检验交工结算单价（见下表），工程包工包料单价协议条款约定后，任何一方不得擅自改变。

　　材料名称 非焦油聚氨脂 26 单价（元/㎡）

　　单面自粘防水卷材 26 单价（元/㎡）

　　保温板 17 单价（元/㎡）

　　备注：

　　不含找*（找*层人工15元/㎡）

　　3、付款方式：进场施工付至工程总估价50%款项，完成按工程总价付至 90% 款项，经甲方、监理验收支付至工程总价 95%。余下 5%为保质金，工程竣工后一年付清。

　　七、安全文明施工：

　　1、施工过程中必须遵守相关的安全生产法律、法规及甲方有关制度管理办法等一切于安全有关事宜，若有违反，由此造成一切损失均由乙方承担。

　　2、乙方按施工规范作好施工质量、安全管理、指定安全防火责任人，凡在施工期间发生的施工质量、安全事故、均由乙方负责，并报甲方及有关部门。

　　八、违约责任：

　　1、甲方在乙方施工时，由于甲方原因引起乙方施工困难，甲方须承担相关责任。

　　2、乙方因质量事故造成甲方经济损失，乙方应承担责任及返工费用。

　　九、其他：

　　1、本合同未尽事宜，甲乙双方可另行协商签订补充协议。

　　2、本合同一式二份，甲方执壹份，乙方执壹份，具有同等法律效力， 合同自签字之日起生效。

　　甲方（公章）：_________

　　乙方（公章）：_________

　　法定代表人（签字）：_________

　　法定代表人（签字）：_________

　　_________年____月____日

　　_________年____月____日

施工合同书(汇编15篇)（扩展7）

——施工合同书菁选

施工合同书合集15篇

　　随着人们对法律的了解日益加深，合同起到的作用越来越大，它也是实现专业化合作的纽带。那么合同书的格式，你掌握了吗？以下是小编为大家收集的施工合同书，仅供参考，欢迎大家阅读。

施工合同书1

　　甲方)：

　　(乙方)：

　　依据《中华人民共和国合同法》及其他有关法律，甲乙双方本着*等自愿、互利有偿和诚实信用的原则,经过充分协商,达成一致意见特签定本合同,以便双方共同遵照执行。

　　一、工程概况

　　1、工程名称：

　　2、工程地点：

　　3、工程范围：经甲乙双方共同确认的方案图、工程量清单等(详见本合同附件)。

　　4、工程内容：由乙方承揽甲方的工程的全套服务,包括设计、施工、设备采购、安装、调试及技术服务,维修保修、人员培训等工作内容。

　　5、建设期限：自乙方进场施工之日起，总工期____日。(具体入场施工时间根据工程总体进度由甲乙双方协商决定。)

　　二、合同价款及支付方式

　　1、经双方共同确认工程范围内的合同包干总价为：元，人民币大写：(费用明细详见合同附件)。

　　2、付款方式：采取转帐方式支付;待本工程安装调试完毕经验收合格后2个工作日内，甲方向乙方支付合同结算价款的100%;甲方于2个工作日内一次性付清。

　　三、工程变更及结算

　　1、乙方须严格按照双方确认的方案图、工程量清单履约。若在本合同执行过程中，甲方根据现场实际情况需进行工程变更，乙方不得拒绝。

　　2、变更价款由双方参照本合同价款定价原则及价格水*协商确定，结算时予以调整。

　　3、乙方应于本工程验收合格后7天内向甲方报送符合要求的工程结算资料;甲方应自收到合格的结算资料之日起____日内完成审核。

　　四、工程验收与保修服务

　　1、工程完工后____日内，乙方以书面形式申请甲方组织相关人员对工程进行验收;甲方应收到乙方书面通知后的2____日内组织验收，甲方在上述期限内未进行验收的，视为验收合格;甲方未验收自行使用的，亦视为验收合格，验收日期以甲方投入使用当日为准;

　　2、验收时，双方均应派代表到场，验收结束时应出具验收报告，并由双方代表签字、加盖合同专用章或者公章，验收日期以双方签字盖章当日为准。

　　3、自工程完工验收合格交付使用之日起，乙方为本工程提供为期________年的维修及售后服务;本工程所有设备保修以厂家所提供质保为准，且应符合国家现行相关质保的规章制度标准。

　　4、以上设备、线路的维修及售后服务均指由产品自身质量问题及非人为损坏的情况下，若有明显人为损坏情况，售后中所产生的费用由甲乙双方协商解决。

　　5、保修期满，双方再另行商议签订维保合同事宜，乙方应负责对系统进行终身维护。

　　五、甲方责任

　　1、甲方现场代表，指导乙方工作，并负责协调乙方与各部门关系的处理。

　　2、在合同签订之后甲方应及时安排现场，并尽快协助乙方办理临时用水、用电。

　　3、甲方应及时办理变更签证手续，按约支付。

　　6、乙方指定(联系电话：)为本工程现场代表，具体负责现场施工和工程协调事宜。

　　7、工程竣工后乙方负责对甲方指定人员进行相应系统的技术知识、操作使用、日常维护等方面的`培训。

　　六、违约责任

　　1、甲方未尽约定协助义务造成乙方不能按合同约定履行的，由甲方承担相应的责任。

　　2、任何一方若有违反本合同之约定的条款，给另一方造成经济损失的，违约方应承担受损方的经济损失。

　　3、甲乙双方由于自然灾害和其他不可抗力，而确实不能全部或部分履行合同，应在不可抗力发生后的____日内向对方通报不能履行或不完全履行的理由，在取得有关主管机关证明以后，允许延期履行、部分履行或者不履行合同，并根据情况可部分或全部免予承担违约责任。

　　七、争议及解决方法

　　1、在合同履行中而引起的一切争议，甲乙双方应首先通过友好协商解决，协商后仍不能达成协议时，任何一方均可向任何一方所在地的人民法院提起诉讼;

　　2、在进行法院审理期间，除提交法院审理的事项外，合同其他部分仍应继续履行;

　　3、本合同按照国家有关法律法规进行解释。

　　八、合同的生效及变更与终止

　　1、本合同经甲乙双方签字盖章后生效，合同生效日期以最后一个签字盖章日为准。

　　2、合同一经生效，任何一方均不得擅自变更或者终止。若需变更或者终止，须经双方协商一致后，签订书面的补充协议，方可有效。

　　九、其他

　　1、本合同之所有附件均为合同的有效组成部分，与本合同具有同等的法律效力;

　　2、在履行本合同过程中，所有经甲乙双方签署确认的书面文件，即成为本合同有效组成部分，其生效日期为双方签字盖章或者确认之日起;

　　3、本合同一式两份，甲乙双方各执壹份。

　　甲方代表人：乙方代表人：

　　(公章)(公章)

　　____日期：________年____月____日

　　________年____月____日____日期

施工合同书2

　　发包方：(甲方)

　　承包方：(乙方)

　　按照《中华人民共和国合同法》，本着*等互利，遵照公*、公正、诚信的原则，经甲乙双方协商签订本合同。

　　一、工程概况：

　　1、工程名称：XXXXXXXXXXXXXXXXXXX

　　2、工程地点：XXXXXXXXXXXXXXXXXXX

　　3、工程造价：*整土地XXXXXX亩、单价XXXXXX元/亩，合同金额：XXXXXX元

　　4、开完工日期：XXXXX年XXXX月XXXX日至XXXXX年XXXX月XXXX日

　　二、权利和义务

　　(一)甲方的权利和义务

　　1、向乙方提供施工技术文件，作为协调工作。

　　2、监督乙方进行测量放线

　　3、甲方有权力对工程建设中的工程质量，随时监督和检查。

　　(二)乙方的权利和义务

　　1、严格按照甲方的设计及要求进行施工，自觉接受甲方的.监督，确保工程质量，争创优良的工程。因工程质量不符合要求所造成的损失，均有乙方负责。

　　2、做到文明施工、安全施工，对施工现场进行严格管理，严禁违章作业，施工过程中所发生的一切不安全事故均由乙方负责，甲方不承担任何责任。

　　三、工程质量验收

　　1、工程竣工后由甲方组织验收。

　　2、严格按照设计及施工要求进行验收，要求达到地面*整、符合要求。

　　四、结算方式：

　　在乙方机械到现场进行施工后XXXX天，支付乙方XXXX的燃油费。工程竣工后，由甲方组织人员进行验收，验收合格后，甲方一次性支付乙方XXXXXXXX工程款，XXXX个月后，如果未发现质量问题，将剩余XXXX的工程款全部付给乙方。如有一方违约，按照总工程款的5%的违约金支付给对方。

　　五、附则

　　1、本合同一式两份。

　　2、本合同经甲乙双方签字盖章后，方可生效。

　　甲方(公章)：XXXXXXXXX乙方(公章)：XXXXXXXXX

　　法定代表人(签字)：XXXXXXXXX法定代表人(签字)：XXXXXXXXX

　　XXXXXXXXX年XXXX月XXXX日XXXXXXXXX年XXXX月XXXX日

施工合同书3

　　发包单位：（以下简称甲方）承包单位：（以下简称乙方）

　　根据《中华人民共和国建筑法》和《中华人民共和国经济合同法》及本工程具体情况，经甲、乙双方协商一致，签订本合同书，以约束双方共同遵守。

　一、工程名称与地址：

　　二、工程范围与内容：屋面3mmSBS防水卷材2道，卫生间丙纶卷1道。

　　三、承包方式：包工包料

　　五、工程造价：屋面每单层*方米元，卫生间每*方米元（包含辅料及人工费）竣工后按实际收方面积结算。

　　六、工程期限：开工日期年月日

　　竣工日期年月日（遇雨顺延）

　　七、结算方式：乙方材料及人员入场经甲方确认符合合同要求付总工程款的，完工经验收合格后付，余作为质保金一年后一次付清。

　　八、甲、乙双方责权：

　　1、甲方应向乙方提供本防水工程的有关设计图纸的书面材料，乙方应按设计标准及施工工艺施工。

　　2、甲、乙双方应在本合同所属范围内施工前，共同对前道工序质量、现场施工条件进行验收和勘察，对前道影响防水施工的条件由甲方负责解决。

　　3、甲方应为乙方施工所需库房创造条件，乙方应尊重甲方的管辖权及有关规章制度，接受甲方的监督管理，保证安全文明施工。

　　4、乙方应按规定向甲方提供施工的有关资料，及时向甲方汇报工程的进度、质量。甲方应及时对乙方所施工完成的部位进行质量验收和工程收方。

　　5、工程保修期五年，质保期内因乙方施工或材料原因造成的渗漏，乙方接通知后应立即组织施工人员在规定时间内赶赴现场进行维修，不取任何报酬，全力做好保修期内的.服务工作。如甲方使用不当或自然灾害等造成的防水层破坏，乙方不负其责。

　　九、其他约定：

　　1、施工过程中如遇伸缩缝及沉降等异形防水工程，应按国家建筑防水标准执行施工，双方协商价格。

　　2、乙方应如期完成施工任务。施工期内因气候影响，现场施工条件的限制，由甲、乙双方及时协调，合同工期相应顺延。甲方不按合同付款，从而影响工期，责任由甲方承担。

　　3、施工期内，乙方人员应无条件服从甲方安全管理，但乙方应自行提高施工人员的安全生产意识，施工中如甲方安全设施不妥造成乙方人员的安全事故，其一切损失由甲方负责。

　　4、施工期间甲方可进行材料抽检，在权威机构检测的费用由乙方承担。

　　5、其它未尽事宜，甲、乙方随时协商，签订补充协议，作为本合同附件。

　　6、本合同一式份，甲乙双方各执份，本合同自签订之日起至保修期内有效，保修期完后自动作废。

　　甲方：乙方：

　　法定代表人或委托人：法定代表人或委托人：

　　地址：地址：

　　电话：电话：

施工合同书4

　　发包方（以下称甲方）：_________

　　承包方（以下称乙方）：_________

　　根据《中华人民共和国合同法》及其它有关法律、行政法规，为明确双方在施工过程中的权利、义务，经双方协商自愿签订本合同。

　　第一条工程项目

　　一、工程名称：_________县_________希望小学柴棚顶棚和食堂门口雨棚

　　二、工程地点：_________希望小学

　　三、工程内容：柴棚顶棚和食堂门口雨棚

　　四、承包形式：总承包，包工包料。

　　第二条工程期限

　　一、合同工期总日历天数_________天

　　开工日期：_________年_________月_________日

　　竣工日期：_________年_________月_________日

　　二、如遇下列情况，经甲方现场代表签证后，工期可相应顺延

　　1、在施工中如因停电8小时以上或连续间歇性停电3天以上（每次连续4小时以上），影响正常施工；停电2天以上；

　　2、因台风暴雨飓风等不可抗力的因素；

　　3、因人力不可抗拒的`其他因素而延误工期。

　　第三条建筑材料、设备的供应和采购

　　一、工程材料、设备由乙方采购。包工包料。

　　二、乙方采购的材料、设备，必须附有产品合格证才能用于工程

　　第四条工程验收和付款

　　经核算，建设工程总价为：_________圆整（_________元），工程竣工后，由甲方验收合格方可向乙方付款。

　　第五条附则

　　一、甲方代表：_________乙方代表：_________。

　　二、本合同一式二份，甲乙双方各执一份，自双方代表签字，加盖双方公章或合同专用章后生效。

　　甲方：_________乙方：_________

　　代表：_________代表：_________

　　_________年_________月_________日_________年_________月_________日

施工合同书5

　　甲方：_________________________________________

　　乙方：_________________________________________

　　甲、乙双方经友好洽谈和协商，甲方决定将公司所有外墙涂料粉刷工程承包给乙方。为明确双方的权利和义务，根据国家有关法律规定，特签订本合同，以便共同遵守。

　　第一条工程概况

　　1.工程地址：_________________________________________

　　2.施工内容：_________________________________________

　　外墙涂料粉刷，总面积约________________*方米。

　　外墙真石漆粉刷，总面积约：_____________*方米。

　　3.工程开工日期：______年______月______日

　　4.工程竣工日期：______年______月______日

　　5.工程承包方式：包工包料。

　　6.工程总天数：______天,雨天顺延。

　　第二条工程价款

　　外墙涂料粉刷工程价款按照每*方米______元计算(大写)_________________(_______________元，以实际测量面积计算)。外墙真石漆工程价款按照每*方米______元计算(大写)_________________(_______________元，以实际测量面积计算)。增加工程，增加造价;减少工程，减少造价。

　　第三条质量要求

　　1.工程使用主要材料的品种、规格、名称，经双方认可。

　　2.工程验收标准：所有外墙涂料粉刷面________色，外墙真石漆粉刷面________色。

　　3.施工中，甲方如有特殊施工项目或特殊质量要求，双方应确认，增加的费用，应另签订补充合同。

　　4.凡由乙方采购的`材料，产品质量由乙方自负;包括施工质量由乙方负责。

　　5、乙方要精心施工，确保颜色一致，如不能保持颜色一致，其返工所需材料和工程款全部由乙方自行承担，甲方不承担任何责任。

　　第四条材料供应

　　乙方提供的材料如不符合质量要求，或规格有差异，应禁止使用。如已使用，对工程造成的损失均由乙方负责。

　　第五条付款方式

　　合同签订后，甲方在工程开工时付______%的工程款;工程竣工验收合格，双方进行结算，乙方开具发票后，甲方在三个月内支付______ %的工程款，剩余的_______%工程款作为工程质量保证金，在工程质量保证期(自验收之日起壹年)内没有质量问题，质量保证期满后日内一次性付清。

　　第六条工程工期

　　乙方应按期完工，如果延迟完工，每逾期一天，从总工程款中扣除200元。

　　第七条工程验收

　　双方按本合同第三条约定的验收标准进行验收。

　　第八条其他事项

　　本合同为工程承包合同，甲乙双方无雇佣关系。乙方在承包过程中应严格执行***生产法律法规及施工规程，做到安全生产，文明施工。乙方在承包过程中发生的所有事故责任均由乙方自行承担，因事故导致的人身损害和财产损失及其他所有损失均由乙方负责赔偿，甲方不承担任何责任和赔偿。

　　第九条违约责任

　　合同生效后，在合同履行期间，擅自解除合同方，使对方造成的实际损失超过违约金的，应进行补偿。

　　第十条争议解决

　　本合同履行期间，双方如发生争议，由双方协商解决。协商解决不成的，可向人民法院提起诉讼。

　　第十一条本合同自双方盖章或签字后生效。

　　第十二条本合同一式二份，甲乙双方各执壹份。

　　甲方(公章)：_________乙方(公章)：_________

　　法定代表人(签字)：_________法定代表人(签字)：_________

　　_________年____月____日_________年____月____日

施工合同书6

　　建设单位： (以下简称甲方)

　　承包单位： (以下简称乙方)

　　按照中华人民共和国合同法的原则,为明确双方在该工程实施过程中的权利、义务和经济责任,本着*等互利的原则经协商一致签定本合同,以此共同遵守。

　　1、工程名称:

　　2、工程地点:

　　3、工程概况：

　　3.1外墙外保温计算总面积约17000 *方米。

　　3.2保温系统采用朗旭大金热固型改性聚苯板(板)外墙外保温系统;设计厚度(10楼)：

　　4、承包形式：包工包料

　　注：其中板(燃烧性能A2级)、胶粘剂、抹面胶浆、为江苏XX公司生产、耐碱网络布(160g2)为丹阳XX厂生产、锚栓为上海XX公司生产。

　　5、工程期限：

　　5.1开工日期按甲方下达乙方材料进场通知的三个工作日内开始计算工期。(此时工地应具备施工条件)

　　5.2每幢单位建筑有效日为 35 天。

　　5.3工程实施日期为________年____月____日止________年____月____日.(如果现场不具备开工条件，乙方必须书面告知甲方，甲方根据现场情况书面答复工程延期时间，否则引起的工期延误由乙方负责)。

　　6.施工条件

　　6.1乙方外墙保温材料进场的前道工序(基层墙体*整、外窗辅框安装、洞口节点处理、及脚手架布置调整)应由甲方、工程监理方验收合格，并符合节能建筑基层墙体质量验收规范的要求。

　　6.2甲方协调现场的水源和电源，但一切水、电费以及水、电安全防护措施皆由乙方负责。

　　6.3甲方提供乙方完整的土建施工图。

　　7.保温工程造价及结算

　　7.1工程总造价(预算)：119.33万元。

　　7.1.1 金润城 项目10楼外墙保温真石漆饰面保温面积为8460*方米,

　　7.1.2 金润城 项目12楼外墙保温真石漆饰面保温面积为8709*方米, a;dea;25(不包括抗裂砂浆厚度)、工程材料单价：69.5元

　　2、总价：60.53万元。

　　(以上单价包括材料费以及现场施工的人工费、机械费、管理费、各项材料质量检测费、安全技术措施费、2%总包配合费、利润、税金等)。

　　7.1.3工程实施：

　　7.1.4工程造价(决算)： 按实结算 。工程竣工后按实际外墙保温施工面积决算;结算。

　　8、付款方式及结算程序

　　8.1、本工程无预付款

　　8.2、双方合同签订后，乙方的20万元投标保证金转为履约保证金，在合同履约期间始终有效。

　　8.3、乙方进场施工，待单体楼保温系统施工面积完成50%工作量付总价款15%。

　　8.4、施工完成经过甲方、工程总包方和监理单位验收合格(全部材料检测合格)后付总价款60%

　　8.5、工程竣工验收合格，竣工资料交付齐全、正确、有效、手续完备双方开始结算，结算完成后甲方付款至总价款90%作为进度款。

　　8.6、剩余结算总价的10%作为质量保证金，小区交付两年期满后结清。

　　9.工程验收

　　9.1工序施工完成后，乙方以书面形式向监理方提出验收申请，监理方在收到申请后安排验收工作。

　　9.2工程竣工验收合格之日以质监、消防部门验收合格并备案之日为准。

　　10.双方权利和义务

　　10.1甲方确保拥有本合同项目的发包(或转包)权，签约后乙方不得对本项目再进行分包，否则甲方有权终止该合同并追究乙方给甲方造成的损失赔偿。

　　10.1甲方应负责安排总包方提供符合施工要求的施工工作面;

　　10.2甲方应协调总包方安排乙方堆放材料的场地。

　　10.3甲方应按合同约定付清保温工程进度款。

　　10.4甲方不在施工现场安排食宿场地，乙方自行安排。

　　10.5乙方提供合格保温材料。材料的性能指标符合规范的技术要求.

　　10.6工程竣工验收前，乙方应提供全套验收检验资料。

　　10.7乙方进场施工要服从总包单位质量、安全管理要求。总包单位对乙方施工过程中(质量、安全等各项活动)可能发生的隐患的地方提出合理的.意见，乙方必须进行整改和实施，否则总包方有权进行处罚，并报甲方进行停工整顿。

　　10.8乙方施工期间应组织安全、质量管理领导小组，对实施合同范围内工程质量、安全负责，严格按照***规定要求进行施工，由此产生的安全责任概与总包方、甲方无关。

　　11、工程质量

　　11.1工程质量应符合国家、____省有关验收的要求。

　　11.2工程质量保证期为________年，并终身有偿维修(非乙方工程材料质量问题造成维修)，如果在质保期内因乙方材料原因造成的质量问题由乙方承担全部责任，保质期从工程竣工验收合格之日起计算。

　　12、违约责任

　　12.1未经甲方审批同意，乙方不得擅自使用约定品牌外的材料进场施工，并承担因此引起的一切损失和质量问题。

　　12.2甲方违约责任：甲方应按本合同约定及时向乙方支付工程进度款，如不能按合同约定时间支付，延误时间超过20个工作日以上的，乙方在与甲方协商一致后可以停工，工期相应顺延，由此所造成的损失由甲方承担。

　　12.3因乙方原因造成的节点工期未能按时完成的，甲方根据节点工期延误对甲方造成的影响确定并罚款30000元，如下一节点前将工期抢回后，甲方扣除违约金退还暂扣款，否则暂不退还暂扣款：如果给甲方造成损失的，则乙方还需承担赔偿责任。

　　12.4经验收，工程质量验收达不到合格标准的，应无条件返工至合格，返工工期均计入总工期。

　　13、解决合同纠纷的方式

　　13.1协商解决，若协商不成，向项目所在地人民法院提起诉讼。

　　14、乙方投标保证金20万元转为履约保证金，验收合格后一周内付清。

　　14.1甲方委派 为本项目现场负责人; 为项目技术负责人。乙方委派为本项目现场负责人。

　　14.2本合同一式四份，经甲方、乙方、签字盖章后即生效。甲方三份、乙方一份。

　　14.3本合同一经生效，各方均应严格遵守，如有未尽事宜，双方协商解决。

　　甲方：(公章)

　　乙方：(公章)

　　法人代表人：

　　法人代表人：

　　经办人：

　　经办人：

　　开户行：

　　开户行：

　　账号：

　　账号：

　　电话：

　　电话：

　　________年____月____日

施工合同书7

　　甲方(发包方)：海南润地投资有限公司

　　乙方(承包方)：

　　甲、乙双方在*等、互利的基础上，甲方把海南润城国际项目以包工形式发包给乙方。

　　一、项目概况

　　1、工程名称：海南润城国际公寓;

　　2、工程地点：海南省澄迈县金江镇;

　　3、结构形式：框架结构;

　　4、最高层数：十七层;

　　5、建筑面积：22503.06*方米。

　　二、施工质量要求

　　本项目施工质量标准为合格，乙方应严格按照国家施工验收规范的标准施工及验收，确保工程质量达到标准。

　　三、工期

　　酒店部分自20xx年4月 日开工，20xx年8月31日竣工，公寓部分20xx年4月 日开工，20xx年9月30日竣工。

　　四、承包方式

　　此工程承包形式为包工，即乙方负责所有设计图纸中的土建、水(两米以内的给水、排水、消防水)、电(两米以内的动力、照明、消防电、电视、电话、可视、对讲、数字有线等弱电)建安工程的人工、机械设备、施工机具、周转材料(模板、支撑、施工脚手等)及防护材料{“四口”和“五临边”的防护及外脚手架(钢管、工字钢、*网、立网等)};土建工程中的基槽土方开挖、内外门窗、玻璃幕、干挂石材施工由甲方负责，乙方配合。

　　五、合同价款

　　按*方米单价计算合同价款，368元/m2(面积按建筑面积)，此单价不包括税金，不包括施工用水、电费，临时设施费，暂定合同总价为：捌佰万元人民币，决算按实际建筑面积乘以*方米单价进行计算;甲方已进行的基础垫层及承台钢筋绑扎、支模、砖模、承台砼浇注等工程量的人工费和机械费经甲乙方协商从乙方合同价款中扣除。

　　六、甲方权利与责任

　　1、甲方有权力按照国家的验收规范和施工操作规程对乙方的施工质量进行监管、指导，乙方如无正当理由拒不执行甲方技术管理人员提出的合理意见，甲方有权按照工程管理办法(乙方签字确认的补充协议)的有关规定对乙方进行处罚，如乙方没有正当理由拒绝在罚款单上签字，甲方技术管理负责人可以在罚款单上注明乙方拒签，甲方将对乙方进行此项罚款额的二倍进行处罚，在乙方的进度款中扣除;

　　2、甲方及时按照合同约定的时间支付乙方进度款;

　　3、甲方按乙方提出的合理的材料计划对乙方进行材料供应工作，乙方指定材料进场时间及位置，乙方负责卸货，甲方对提供的材料质量负责;

　　4、甲方负责临水、临电接入施工现场，乙方负责水、电接入施工区及生活区;

　　5、甲方负责本工程的技术内业和资料整理工作，乙方给予相应配合;

　　6、甲方直接分包工程内外门窗、玻璃幕、干挂石材的施工，乙方应进行友好地配合，而且不收取配合费及施工机械使用等费用;

　　7、甲方指定有资质的消防单位指导乙方进行消防工程施工，消防单位负责消防内业及消防验收，乙方给予相应配合。

　　七、乙方权利与责任

　　1、乙方根据工程特点及队伍的实际情况组织施工，乙方编制施工总进度计划报甲方审批确认，甲方审批的总进度计划乙方应严格执行，同时对总计划进行分解，形成月计划，周计划以保证总计划;

　　2、乙方对本项目的施工质量负责，如果乙方施工质量不合格，甲方权利要求乙方按国家标准进行整改，所产生损失全部乙方负责;

　　3、乙方对所承包工程的生产安全负直接责任，如乙方管理疏忽造成安全事故，乙方除负责安全事故本身造成的损失外，甲方可以根据此事故对社会及本项目的影响对乙方进行不少于五万元的罚款;

　　4、乙方应服从甲方委托的监理公司的监理人员的监督和管理，乙方有权拒绝来自各方的勒、卡、要行为，同时可以向此行为人的`上级进行如实反映。

　　八、付款方式

　　乙方进入现场施工至±0.000，甲方按地下室建筑面积的80%乘以*米单价付款，每月的形象进度款按主体框架完成建筑面积的60%乘以*米单价再乘以80%价款，装饰与配套全部完成付给乙方装饰与配套全部完成的建筑面积的40%乘以*米单价再乘以80%价款;工程竣工后两个月内，甲方支付乙方合同价款的15%，5%的质保金按照国家质量管理条例的相关规定，进行返还。

　　九、违约责任

　　1、乙方如不能如期竣工，每延误一天罚乙方贰拾万人民币，如乙方提前竣工，每提前一天，甲方奖励乙方壹万元;提前30天，甲方奖励乙方四拾万元人民币;

　　2、乙方施工质量无法满足国家验收标准，乙方又没有质量保障措施，甲方有权利把乙方清出施工现场，所有损失由乙方负责;

　　3、乙方月计划无法满足项目的总计划，乙方应拿出赶工措施经甲方总工程师及项目总监审批，如果乙方执行过程依然无法满足整体进度要求，甲方有权利把乙方清出施工现场，所有损失由乙方负责;

　　4、甲、乙双方应严格执行合同内容，信守承诺，如甲、乙双方发生争议应协商解决，如协商不成，可向工程所在地人民法院提起诉讼。

　　本合同一式四份，甲、乙双方各执两份，本合同自签字之日起生效。

　　甲方代表：签字 乙方代表：签字

　　甲方单位盖章 乙方单位盖章

　　日期： 日期：

施工合同书8

　　甲方：_________________有限公司

　　乙方：_________________

　　兹有有限公司将工程内墙涂料分项以包清工的形式承包给乙方,双方就有关事宜自愿、公*协商达成以下协议：_________________

　　一、工程名称：_________________

　　二、工程质量：_________________

　　乙方要严格按现行施工规范,工程质量验收规范及甲方工地项目部的技术交底进行施工,工程质量要达到优良标准。乙方在施工期间要有专人自检,单位面积施工完成后以书面的形式报甲方项目部进行验收,对施工质量达不到要求的部位,乙方要无条件的进行整改返工,所用人工及材料均由乙方负责。

　　三、承包价格：_________________

　　按所施工涂料面积计算元/㎡(此价格包括基层处理、刮腻子、修补腻子、施涂涂料等),工程量计算以施工的涂料的净面积计算,扣除门、窗洞口及面积大于0.3㎡的过墙洞口。

　　四、工期要求：_________________

　　乙方施工严格按甲方、建设单位对工期的要求进行施工,乙方应根据工期积极组织人员,若乙方人员素质及数量不能满足工期要求甲方有权进行处罚。

　　五、安全文明注意事项：_________________

　　1.乙方对所参与施工的人员,必须进行安全知识教育,提高工人的安全意识和责任感,严格按照安全规程进行施工。

　　2.乙方所使用的`架材,用前应进行检查,要严格按照安全规程进行搭设,确保安全施工。

　　3.乙方因违章操作造成的一切不良后果及安全事故负全部责任,甲方概不负任何责任。

　　4.参与施工的人员不准打架斗殴、恶语伤人,否则甲方有权进行处罚。

　　5.乙方应爱惜、节约甲方的各种材料,当日拌和的腻子当日使用,如乙方有浪费现象甲方有权进行处罚。

　　6.乙方所参与施工的人员应遵守《施工现场临时用电安全技术规范》,如需停送电,必须通知甲方电工,严禁随意开关电闸。

　　7.乙方施工期间要加强安全管理工作,若乙方施工人员施工期间发生安全意外,医药费和赔偿款在1万元以内的由乙方负责;1万~3万元乙方承担40%;3万元以上乙方承担30%。

　　六、付款方式：_________________

　　乙方施工期间,甲方工地借给乙方人员每人每月450元生活费,如有特殊情况乙方可向公司另行借款,其余款项按公司统一规定年底进行发放,不少于承包款的80%,余款在工程竣工验收合格后2个月内付清。

　　本合同一式三份,自签订之日生效,承包款结清后失效。

　　甲方：_________________有限公司代表：_________________

　　乙方：_________________

　　日期：_________________

施工合同书9

　　建设单位：____

　　施工单位：____

　　日 期：____

　　施 工 合 同 书

　　建设单位(甲方)：____任丘市兴龙达房地产开发有限公司

　　施工单位(乙方)：____

　　甲乙双方经*等协商，本着互相合作、紧密配合、分工负责的原则，就书香世家玻璃幕墙工程达成以下条款，以便共同遵守。

　　第一条、工程范围、造价数量、单价、总价

　　1.1 工程范围：____

　　书香世家4号楼建筑外立面玻璃幕墙工程的内容包括：____蓝星灰色玻璃隐框幕墙的设计、供料、加工、安装、竣工验收资料等。

　　1.2 工程单价：____每*米600元

　　1.3 工程数量及总价合计：____幕墙面积大约200*米，按实际工程量结算

　　(详见后附报价书之工程报价总表)

　　1.4 此总价结算时单价不变，面积按实际完工展开面积结算，如有设计变更、工程洽商、材料变化等，价格经双方协商后以增补协议形式确定。

　　第二条、工程用料

　　2.1 玻璃：____幕墙的玻璃采用 公司产的 mm厚蓝星灰 钢化玻璃 mm透明钢化白玻，按乙方提供的玻璃样板确认。

　　2.2 铝合金型材：____

　　均选用 公司产的6063-T5铝合金型材，铝型材表面为银白氧化处理，氧化膜厚度满足AA15级要求，按乙方提供的样品确认。

　　2.3 硅酮结构胶及密封胶：____

　　选用 产的MF811硅酮结构胶及MF889硅酮耐候密封胶，按乙方提供的样品确认。

　　2.4 幕墙开启配件：____国产优质执手。

　　2.5 钢件：____国产优质Q235b钢型材。

　　第三条、付款方式

　　3.1 铝合金型材、钢件进场后七日内，甲方付给乙方合同总价的50%作为第一次工程进度款;

　　3.2 铝合金型材、钢件安装、玻璃安装完成验收合格七日内，甲方付给乙方合同总价的95%;

　　3.3 剩余5%从验收之日起一年保修期满后，10日内一次性付清。

　　3.4 甲方如不按协议条款支付款项，乙方在约定时间五天内向甲方发出书面通知，甲方收到通知后七天内仍不能按时支付工程款，乙方有权停止施工，甲方承担由此引起的一切经济损失和违约责任。

　　第四条、甲乙双方责任

　　4.1 甲方责任：____

　　4.1.1在乙方进场前，清除施工现场内影响乙方施工的障碍;

　　4.1.2组织有关单位与乙方的协调会;

　　4.1.3组织有关人员对乙方设计图纸进行会审，并进行签署;

　　4.1.4组织和配合质检及有关部门，监督检查工程质量，及时签认分部工程质量验收，办理设计变更和其它必要的工程签证管理工作。

　　4.1.5组织协调乙方与土建施工单位的.施工配合工作;

　　4.1.6在乙方递交工程竣工书面报告后，组织有关部门进行玻璃幕墙验收;

　　注：____甲方不按条款约定的内容和时间完成以上工作，造成工期延误，工期则相应顺延。

　　4.2 乙方责任：____

　　4.2.1 对幕墙进行设计，甲方审核确认后方可使用，保证设计符合国家有关规范要求，对设计质量负责，承担因设计质量问题引起的一切后果，并向甲方提交幕墙设计图纸。

　　4.2.2 严格按照批准的设计图纸施工，服从甲方驻工地代表及工程监理的监督管理，发现问题及时纠正，对工程质量负责，承担因工程质量问题引起的一切后果;

　　4.2.3 负责所有进场材料的保管及未验收前的成品保护，保护期间发生损坏，乙方原因乙方自费修复，非乙方原因损坏，由责任方负责修复，或乙方修复由甲方承担追加合同价款;

　　4.2.4严格遵守工地及土建施工单位的有关管理规定，确保施工安全及文明施工;

　　4.2.5作好施工原始记录，在竣工验收前整理好工程的所有有关资料两套作为竣工资料交给甲方。

　　4.2.6提供完整的竣工验收资料，保证验收通过，如因乙方资料或其他原因，致使工程未能按时通过验收，由此造成的甲方损失由乙方承担。

　　第五条、工期

　　5.1 开工日期：____甲方提前两天以书面形式通知乙方。

　　5.2 施工总工期：____合同签订之日开始计算10天。

　　5.3 工期顺延：____以下原因造成竣工日期拖延，工期相应顺延;

　　5.3.1 由于设计变更、工程量变化，引起施工程序和内容变化;

　　5.3.2 一周内非乙方原因停水、停电造成停工累计超过八小时;

　　5.3.3 由于战争、动乱、空中飞行物体坠落或非甲乙方原因造成的爆炸、火灾、水灾、大雨、暴雨、地震等;

　　5.3.4 甲方不按合同规定支付工程款;

　　5.3.5 其它非乙方原因的停工;

　　5.4乙方就延误的内容和由此发生的经济支出，向甲方提出书面报告，甲方代表在收到报告后两天内予以确认答复，否则视为同意。

　　第六条、工程质量

　　6.1 工程质量等级：____确保工程质量达到国家规定的“合格标准”。

　　6.2 工程验收按甲方规定的各项参数及国内现有规范标准进行。

　　6.3 工程竣工后，乙方应保证玻璃幕墙的施工符合设计及计算。

　　第七条、竣工、结算与保修

　　7.1 工程具备竣工验收条件后，甲方组织有关部门进行验收;如收到乙方竣工验收报告十天内无正当理由不申请验收，视为竣工验收报告已被批准，工程即告竣工即可办理结算手续;如工程未验收，而已开始使用，视为已验收。

　　7.2 工程竣工验收后，乙方向甲方提交结算书，甲方收到结算书后十天内审核完毕或提出审核意见。如收到结算书后十天内无正当理由不办理结算，则认为已接受乙方结算报告，从第十天算起按同期贷款最高利息支付工程款利息。

　　7.3 保修期从竣工验收合格之日起计算为两年，按国家规定的保修条款执行。

　　第八条、其它

　　8.1 所有甲乙双方签认的函电和有关的技术资料均为本合同的附件和组成文件。

　　8.2 履行合同过程中发生争议，双方本着友好态度协商解决;协商不成，经双方同意可申请有关主管部门调解;如调解不成，可向法院起诉。

　　8.3 本合同经双方法人代表或法人授权代表签字并加盖合同章后立即生效, 生效后无正当理由单方不能弃约, 弃约方需赔偿对方的一切经济损失。

　　8.4 本合同待工程验收, 工程结算完成, 甲方支付完工程款，除有关保修条款仍然生效外，其他条款即告终止，保修期满后有关保修条款终止。

　　8.5 本合同正本一式两份, 双方各执一份，副本两份，双方各执一份。均具同等法律效力。

　　甲方：____ 乙方：____

　　法人代表：____ 法人代表：____

　　(或委托代理人)：____ (或委托代理人)：____

　　日期：____ 日期：____

施工合同书10

　　甲方：

　　乙方：

　　根据《中华人民共和国安全生产法》、《关于执行建设工程安全文明施工强制性标准有关费用计取和使用的通知》的规定，甲乙双方于年月日签订的主合同，特制定本补充协议如下：

　　一、安全文明施工措施费的计取

　　本工程合同包干价位 万元（大写：叁佰万元整），其中应计取安全文明措施费用为 万元。该费用为专项费用，全部投入到施工工程的安全生产管理中。

　　二、甲方的责任、权利和义务

　　1、加强对安全生产工作的指导、支持、监督，督促施工单位依法履行安全生产的管理职责。

　　2、对乙方安全文明生产情况进行监督检查，并作好现场记录。

　　3、督促乙方对生产中存在的安全隐患进行整改，及时协调解决各工地之间、工地与周边群众之间的矛盾。

　　4、由甲方负责人组织三方责任主体（建设、监理、施工）每月末按标准对乙方进行考核。

　　5、每周召开一次有乙方项目负责人，安全专职人员参加的安全文明生产会议，通报情况，交流经验，纠正施工中存在的安全隐患问题。

　　6、甲方发现安全隐患，有权责令乙方停工整改，直至排除隐患。

　　三、乙方的责任、权利和义务

　　1、乙方应当具备《安全生产法》和有关法律、行政法规和国家标准规定的安全生产条件，不具备安全条件的不得进行施工作业。

　　2、严格执行国家规定的成都市安全生产、文明施工相关规定，并接受建设主管行政部门检查。

　　3、乙方主要负责人的职责

　　①建立、建全本工程安全生产责任制，建全安全生产组织机构，对现场安全生产负总责，制定安全生产规章制度和操作规程，落实专职安全人员，确保本工程项目安全文明生产费用发挥有效作用。

　　②督促、检查本工程的安全生产工作，及时消除安全事故隐患。 ③制定安全事故应急救援预案，若遇险情，及时启动。

　　④及时如实向上级管理部门和有关职能部门报告安全事故。

　　4、保证对具备安全生产条件所必需资金的投入，并对由于安全生产所必须的资金投入不足导致的后果承担责任。

　　5、按照国家规定乙方应配备专职安全管理人员，或者委托具有国家规定的相关专业技术资格的'工程技术人员提供安全生产管理服务，但保证安全生产的责任由本工程项目负责。

　　6、乙方主要负责人和安全生产管理人员必须具备与本工程所从事的工作相应的安全生产知识和管理能力，并由职能部门考核合格后方可任职。

　　7、根据《安全生产法》的规定，乙方应对从业人员进行安全教育和培训，保证从业人员具备安全生产知识，熟悉安全生产规章制度和安

　　全操作规程，掌握本岗位的安全操作技能，未经安全生产教育培训合格的人员不得上岗作业。

　　8、对有较大危险因素的作业场所和有关设施、设备要设置明显的安全警示标志。

　　9、安全生产监督检查人员进行安全监督检查时，乙方要主动接受检查，并积极配合，不得拒绝，阻挠和拖延，并在检查记录上签字。

　　10、渣土、建渣运输过程中，车辆应遵守有关法律法规的规定，保证车辆、行人、市政设施、专业管线及沿途的建筑物、构筑物的安全，防止污染城市，对造成的损害承担全部责任。

　　11、每周至少召开一次安全文明生产会议，自查自纠不安全因素及隐患，保证工程顺利进行。

　　12、对整个工程中检查出的违法、违规、违章行为，安全生产、文明施工措施不落实造成事故的，按有关规定追究责任。

　　四、安全文明施工措施费支付方式及使用要求

　　1、合同签订后，甲方预付乙方安全文明施工措施费总费用总额的70%，即10.71万元（大写：壹拾万零柒仟壹佰元整），用于开工前的场容、场貌、临电、临设的施工，达到开工审查条件的要求。

　　2、剩余费用随每月施工进度比例按80%支付。

　　3、工程实施完成后，本工程安全生产文明施工评价合格后，即支付剩余20%余款，如本工程安全文明施工评价达到优良，甲方将按安全文明措施总费用的5%对乙方予以奖励。

　　4、乙方应当确保安全防护、文明施工措施费专款专用，在财务管理

　　中应以工程项目为单位。单独列出安全防护、文明施工措施费收入和支出清单备查。

　　五、违约责任

　　按主合同执行

　　六、本补偿协议一式陆份，甲乙双方签字生效，工程竣工验收后自动失效。

　　未尽事宜，双方协商解决。

　　甲 方：

　　法定代表人（签章）：

　　乙 方：

　　法定代表人（签章）：

施工合同书11

　　发包人(全称):(以下简称甲方)

　　承包人(全称):(以下简称乙方)

　　依照《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及其他有关法律、行政法规，遵循*等、自愿、公*和诚实信用的原则，双方就本建设工程施工事项协商一致，订立本合同。

　　一、工程概况

　　工程名称： 黄金堡学府花园D栋 工程地点： 重庆市渝北区龙溪镇

　　工程内容：建筑面积31200M2、结构类型：框架、剪力墙结构、地上二十九层，地下一层，全高99.6米。群体工程应附承包人承揽工程项目一览表(附件1) 工程立项批准文号： 资金来源: 自筹。

　　二、工程承包范围

　　承包范围：土建及安装工程(发电机组、塑钢门窗、消防系统 除外)和环境工程。

　　三、合同工期

　　开工日期：20xx年2月5日。 竣工日期：20xx年8月6日。 合同工期总日历天数548天。

　　四、质量标准

　　工程质量标准：优良。

　　五、合同价款

　　金额(大写)：暂估贰仟叁佰陆拾万元(人民币) ￥：2360万元

　　六、组成合同的文件

　　组成本合同的文件包括：

　　1、 本合同协议书

　　2、 中标通知书

　　3、 投标书及其附件

　　4、 本合同专用条款

　　5、 本合同通用条款

　　6、 标准、规范及有关技术文件

　　7、 图纸

　　8、 工程量清单

　　9、 工程报价单或预算书

　　双方有关工程的洽商、变更等书面协议或文件视为本合同的组成部分。

　　七、本协议书中有关词语含义与本合同第二部分《通用条款》中分别赋予它们的定义相同。

　　八、承包人向发包人承诺按照合同约定进行施工、竣工并在质量保修期内承担工程质量保修责任。

　　九、发包人向承包人承诺按照合同约定的`期限和方式支付合同价款及其他应当支付的款项。

　　十、合同生效

　　合同订立时间：20xx年 月 日 合同订立地点：重庆市

　　本合同双方约定 双方签字签章后生效。

　　甲方(公章)：_________ 乙方(公章)：_________

　　法定代表人(签字)：_________ 法定代表人(签字)：_________

　　_________年____月____日 _________年____月____日

施工合同书12

　　甲方：________________

　　身份证号码：____________

　　乙方：________________

　　身份证号码：____________

　　甲方因工程项目施工任务的需要，现同意将本工程施工任务落实由乙方施工队进行施工，经双方协商同意，订立本合同书供双方共同遵守执行。

　　一、工程内容：根据设计图纸和双方已协商的'内容进行施工，如遇实际原因需要，可在征得甲方同意后作微小变更施工方案。

　　二、施工项目工期：自合同签订之日起共________个自然日完成。

　　三、甲方负责工程的报建、报批相关手续，并为工程提供所需的C管、井框井盖、光缆、角铁、支架、钢绞线、电杆等材料给乙方施工。除上述材料外，乙方负责整个项目的其它材料和施工以及修复等全部任务。

　　四、乙方应严格按有关规范进行施工建设和施工现场邻里关系协调，做好各项防护措施，施工过程中如发生损坏邻*设施、人员伤亡、工程质量等事故，概乙方负责。如遇障碍无法开挖的，应及时通知甲方到场确认。

　　五、工程结算：按实际完成长度乘以承包单价计算：

　　1、管道部分：水泥路面及步道砖每米60元，土路路面每米20元，直埋光缆每米12元，包封每米10元，基座每个300元。

　　2、光缆部分：管道光缆(48芯以下)1.4元米，96芯以上(含96芯)1.6元米，五孔子管1.4元米,新设吊线3元米，加挂光缆2元米，安装引上钢管45元根。

　　3、防雷地网：水泥路60元米，土路20元米，挂墙10元米。

　　4、电力电缆布放：10元米

　　工程施工期间，乙方可在完成总工程量并经甲方工程管理人员初验合格，申付至总工程量80%的进度款，工程竣工验收合格后30天内付清20%余款。

　　六、本合同书自签名之日起生效，工程款付清后自行失效。

　　甲方(公章)：_________________乙方(公章)：_____________

　　法定代表人(签字)：_________法定代表人(签字)：_________

　　________年____月____日________年____月____日

施工合同书13

　　发 包 方： 山东潍坊科技学院（以下简称甲方）

　　承 包 方： 山东华浩电力工程有限公司 （以下简称乙方）

　　甲方变电所配电工程委托乙方申请通电至通电验收完成，经双方同意签订合同如下：

　　第一条 工程概况

　　工程名称：教授新村箱变工程

　　工程地点： 科技学院教授新村

　　工程内容： 教授新村二期20#、21#、22#、23#、24#、25#楼室外电力高低压施工，包工包料；教授新村1250KVA箱变及低压设备的安装，调试；教授新村1250KVA箱变及低压分接箱之间的电缆的采购及敷设及连接，电缆井的砌筑；低压分接箱至楼内表箱之间的低压电缆采购及连接；1250KVA箱变两个及所有分接箱有甲方提供。其余材料采购有乙方购买。

　　承包形式：总承包， 包工包料，交钥匙工程

　　（不含配电所土建照明工程费用、配电所内接地网、设备基础槽钢安装、低压出线

　　工程、高压进出线电缆、外线工程费用等）

　　第二条 工程总价

　　合同总价为（RMB）：100万元整 含税（大写 壹佰万 元整）， 以最终决算价格结算。

　　第三条 付款方式

　　1、 双方自正式签订合同之日起至供电局答复意见书出来后，甲方应一次性付给乙方工程预付款(人民币)40% 40,0000 元整,（大写 肆拾万元整）；

　　2、 设备进厂甲方应支付工程款50%（人民币） 50,0000 元整(大写 伍拾万 元整) 3、 工程验收通电合格后30天内付款10%(人民币) 10,0000元整(大写 壹拾万元整)

　　4、 双方盖章后合同开始生效。

　　第四条 合同范围

　　1、 合同范围为配电房内的设备。（详细内容见合同附件）

　　2、 合同范围内的主器材设备及管路.电线.相关配件，双方采用包干方式承包完工结算时不因物价调整或管.线的增减双方均不办理加减账，惟甲方要求追加或变更项目得依原价或市场价办理加减账；

　　3、 本合同含代业主办理申请用电手续至业主送电完成所有工程手续。

　　第五条 甲方职责

　　1、 在乙方提供的图纸上审核确定并签字。

　　2、 保证配合乙方及寿光供电公司施工所需的款项的如期支付； 3、 供应乙方及供电公司在工地施工时所需的临时场地及用水用电； 4、 向乙方提供用电申请手续必要的`相关文件及协助;

　　5、 向乙方提供配电房土建(包括照明、接地网、设备基础槽钢安装、外线工程等)。

　　第六条 乙方职责

　　1、 向供电局申请用电手续至业主送电完成； 2、 变电站高低压系统依设计图纸施工及送电； 3、 协助甲方向供电公司申请10KV外线施工的手续； 4、 自柜体到厂日起履行保固条款； 5、 开具本合同价上的工程发票。

　　第七条 技术规范

　　按甲方提供的图纸为施工需求方案及报价单所列品牌为验收依据。

　　第八条 工程日期

　　1、 本合同项签订后75天经甲方与供电公司验收通电(要求外线工程要在合同签订后一个月内竣工)，如因甲方所造成之原因或付款拖延等因素导致工期延误后果由甲方承担。

　　2、 甲方若不能如期付款，则乙方按照每逾期一日收取合同总额的千分之一作为甲方的违约金；若甲方不能如期支付定金的，则通电时间顺延，且由此所造成的一切损失均与乙方无关；

　　第九条 解约

　　1、甲方认为合同有中止必要时，甲方需征求乙方同意方可解除合同，其已完成部分，经甲方认可后依报价单所订定之金额全数付给乙方；

　　第十条

　　合同编号：

　　2、 乙方未能履行本合同各项规定，经甲方订为无法完成任务，经函告七日内仍无法履约，甲方得通知解约并由乙方赔偿甲方遭受之损失。

　　保固条款

　　自柜体到厂日起一年内如发生设备安装、产品质量等原因引起的故障及损害由乙方负责修复; 乙方必须保证产品的安全性能，若由于产品安全性能不符合国家有关规定而造成事故发生，所造成的经济法律责任由乙方负责；若因甲方使用不当或遇自然灾害等不可抗力引起的故障由甲方承担相应维修费用；乙方提供终身有偿维修。

　　任何一方中途违约应负全部经济损失之责任不得异议，并放弃一切先诉抗辩权。未尽事宜双方先行协商解决，如无法解决由签约所在地法院管辖。

　　本合同正本壹式贰份，甲乙双方各执壹份。

　　甲方（盖章）： 乙方（盖章）：

　　法定代表人（签章）：法定代表人（签章）：

　　委托代理人（签章）：委托代理人（签章）：

　　单位地址： 单位地址：

　　账 号： 账 号：

　　合同签订时间： 合同签订时间：

　　费用计算表

　　建设单位：

　　其他项目费用

　　措施项目费用

施工合同书14

　　甲方(业主)：

　　乙方(施工方)：

　　按照《中华人民共和国合同法》和《____省建筑市场管理条例》的规定，结合装饰工程交易规则及本工程具体状况，双方在友善、友好的状况下达成如下协议：

　　一、合同主要资料：

　　打井工程以形式交给乙方施工。

　　2、工程总造价(大写)

　　3、工程资料：

　　①甲方约定乙方打井深度暂定为米，根据钻水取样若取水样本达不到饮用水标准，经甲方同意，乙方可增加打井深度。

　　②暂定每米按500元标准计取打井费用。

　　③根据甲方确定的打井位置，如乙方遇到石砾性地层造成乙方钻头损毁的，由甲方承担钻头购置费用。

　　4、工程付款方式：签合同当天首付65%元，元。

　　5、工期天，自________年____月____日起至________年____月____日止。

　　6、工程保修期________年。

　　7、工程结束后____日内结清余款。

　　8、根据甲方要求，乙方为甲方带给取水设备一套，其中深水井泵元，井房一套，金额元，计入工程合同总额计算。

　　甲方交自己位于市路工程过半中期款30%元，工程完工付余款5%一台，金额元，无塔供水装置一套，金额

　　甲方(公章)：_________乙方(公章)：_________

　　法定代表人(签字)：_________法定代表人(签字)：_________

　　________年____月____日________年____月____日

　　工程施工合同15

　　发包方(甲方)：____市____电力实业总公司。

　　承包方(乙方)：____省____市____电气安装工程有限责任公司。

　　第一条合同依据

　　本合同的法律依据是中华人民共和国(合同法)和(建设安装工程合同及施工条例);工程内容及工程量是按____能达电力设计有限责任公司设计的`(____岭110kv变电所新建工程电气部份第一卷第六册全所照明及第一卷第七册防雷接地)施工图为依据进行计算及核定。

　　第二条工程名称、地点和范围及内容

　　一、工程名称：____岭110kv变电所全所接地及照明安装工程。

　　二、工程地点: ____岭110kv变电所内。

　　三、工程范围及内容:

　　1：____岭110kv变电所防雷接地安装。

　　2：____岭110kv变电所全所照明安装。

　　第三条承包方式

　　本工程甲方将工程以包工包料按实结算下浮%的方式承包给乙方施工。(结算定额采用xx年北京地区价目本;装置性材料预算价格执行____电力公司黔电定字(xx)04号文件颁发的(关于发布____省电力建设装置性材料综合预算价格(xx年价)的通知);费用构成执行(电力工业基本建设预算管理制度及规定)(xx年版);根据____省电力公司电技经(xx)43、44号文件：其它相关费用依据其它相关资料计算。

　　第四条工程价款支付及结算方式

　　1.该工程以____省____市____电气安装工程有限责任公司编制的(____岭110kv变电所全所接地及照明工程预算书(其中工程款129760元))为依据签订施工合同。

　　2.预付款方式：按工程预算书的工程款129760万元的%即万元(万元整)付给乙方。

　　3.结算方式：工程竣工验收合格后，按审计后的结算工程款将余款在一个月之内付给乙方。

　　第五条工程质量标准、验收和保修条件

　　本工程参照国家(110kv及以下电气安装规范)进行施工，相关验收标准执行国家及电力行业规定，并通过相关职能部门验收，本工程的保修期一年。

　　第六条双方协作事项

　　甲方负责：

　　一：甲方应协调好该工程与有关单位的联系，确保该工程的施工进度。

　　二:甲方应根据乙方施工进度及隐蔽资料及时组织有关部门进行中间验收.

　　乙方负责：

　　一：乙方在施工中发现问题应及时向甲方反应。

　　二：乙方应按时按期完成该工程内的所有工作内容，不得影响其他工程。

　　三：竣工资料报有关部门审核。

　　第七条违约责任

　　按国家的相关法律法规追究对方的违约责任。

　　第八条发生经济纠纷处理方式

　　如发生经济纠纷，双方应本着实事求是的原则，协商解决，若不能达到目的，可向人民法院申请仲裁。

　　第九条施工工期

　　本工程_________年_______月_____日前完工。

　　第十条工程承包方式

　　本工程合同价款是该工程的:人工费、机械费、辅材费、主材费。

　　第十一条安全责任

　　施工中的安全责任由乙方自行负责，独立承担相应责任。

　　第十二条工程造价

　　本工程的工程款：暂定壹拾贰万玖千柒佰陆拾元整(129760.00)，本工程包工包料按实结算。

　　第十三条合同份数

　　本合同正本2份，双方各执正1份。

　　第十四条该合同经双方代表签字、盖章后生效。

　　甲方：(公章)乙方：

　　负责人：(签章)负责人：(签章)

　　日期：_________年_______月_____日日期：_________年_______月_____日

施工合同书15

　　（以下简称甲方)

　　(以下简称乙方)

　　依照《民法典》、《中华人民共和国建筑法》及其他有关法律、法规和招标文件的要求，甲乙遵循*等、自愿、公*和诚实信用的原则，就 ，同意订立本合同，达成协议如下：

　　一、项目概况：

　　1、项目名称：

　　2、项目地址：

　　二、本合同施工范围： 项目园区施工图纸范围内的园林景观绿化进行建设。

　　三、合同工期：

　　开工日期：________年____月____日

　　竣工日期：________年____月____日

　　四、 合同价款及付款方式

　　总造价为610万元，增减项根据甲方意见进行调整，合同签订后支付总造价的30%，全部工程完工后支付总造价的50%，竣工验收后再付款10%，保修期满后付清所有尾款，保修期为________年。

　　五、乙方向甲方承诺按照合同约定进行施工、竣工并在质量保修期内承担工程质量保修责任。

　　六、甲方向乙方承诺按照合同约定的期限和方式支付合同价款及其他应当支付的款项。

　　七、各方权力及义务：

　　1、甲方的.权力及义务：

　　(1)、甲方代表负责监督检查工程质量、进度、隐蔽工程的验收，办理设计变更、签证及验收手续，负责协调现场各施工单位之间的协作与配合工作。

　　(2)、协调总包单位向乙方提供施工所需场地和水电接驳点，并说明使用注意事项。

　　(3)、按合同的约定及时支付乙方工程款。

　　(4)、按规定提供施工场地并提供有关隐蔽、障碍物资料。

　　(5)、按合同约定组织工程验收并按合同约定的期限办理竣工结算。

　　2、乙方的权利及义务：

　　(1)、乙方驻工地代表负责合同履行，按要求组织施工，保质、保量、按期完成施工任务，处理由乙方负责的各项事宜。

　　(2)、乙方按甲方要求进场施工并提前组织好采购、运输、保护等工作。

　　(3)、按施工安全规范规定，采取施工保卫安全等技术措施，确保现场施工人员及第三者安全。

　　(4)、接受甲方监督和管理并服从总包单位对工程总进度计划的安排与施工协调。

　　(5)、严格按审批后的图纸和国家现行的《施工及技术验收规范》进行施工，确保工程质量和合同工期。

　　(6)、参加工程竣工验收，竣工验收合格后，应按甲方要求及时办理竣工资料的移交，编制工程结算。

　　(7)、及时向总包单位支付施工、生活用水、电费用。

　　(8)、在合同规定的保修期内，对属于乙方责任的工作质量问题，负责无偿修理。

　　八、质量与验收

　　1、本工程按国家现行《基础设施工程施工及验收规范》进行检查验收，园建工程按《建设工程施工质量验收统一标准》(gb50300-)及其他相应国家规定标准验收。中标质量标准即合同质量标准，竣工验收如未能达到中标质量标准的，乙方应向甲方支付工程总造价5%的违约金，因此给甲方造成的其他损失乙方应据实赔偿。

　　2、乙方必须严格按施工图、国家施工规范和附属设施有关专业验收标准精心施工，确保质量。各分项工程，隐蔽工程，尤其是中间验收必须严格按规范要求规定进行逐项检查验收，并提前48小时通知业主、监理、设计等部门派员参加，质量不合格的承包单位无条件返工，直到合格为止。

　　九、合同生效

　　合同订立时间：________年____月____日

　　本合同双方约定 签字盖章 后生效

　　十、合同一式肆份，甲方执贰份、乙方执贰份。

　　甲方(公章)：_________ 乙方(公章)：_________

　　法定代表人(签字)：_________ 法定代表人(签字)：_________

　　________年____月____日 ________年____月____日

施工合同书(汇编15篇)（扩展8）

——施工合同书菁选

施工合同书

　　在人民愈发重视法律的社会中，关于合同的利益纠纷越来越多，签订合同可以使我们的合法权益得到法律的保障。那么大家知道合法的合同书怎么写吗？以下是小编为大家收集的施工合同书，欢迎大家分享。

施工合同书1

　　合同编号：

　　甲

　　乙 方：

　　签订地点：

　　签订日期：

　　分 项 工 程 施 工 合 同

　　（外墙保温工程）

　　发包人（全称）： 甘肃天太建筑安装工程有限公司第 项目部（以下简称甲方） 承包人（全称）：（以下简称乙方）

　　按照《中华人民共和国合同法》和《中华人民共和国建筑法》及其有关其它法律、

　　行政法规，遵循*等、自愿、公*和诚实信用的原则，双方就本建设工程外墙保温施工事项协商一致，结合本工程具体情况，双方特签定如下协议。

　　第1条 工程概况

　　1.1 工程名称：

　　1.2 工程地点：

　　第2条 工程承包范围及承包方式

　　2.1 工程内容：甲方提供工程图纸范围内及甲方现场指定的外墙保温工程。

　　2.2 承包方式：总承包管理范围的专业分包。工程承包范围：乙方承担所施工项目的人工、机械（吊篮及保温工程所用工具）材料费用及完成该工程所需的其它费用、并承担本工程的工期、质量、安全等全部责任和风险。

　　2.3 承包内容：保温板粘贴（包括锚栓固定 ），挂网抹灰 、外墙涂料（包括：基

　　层清理、线条开槽、腻子的批刷打磨、涂料的涂刷）

　　2.4 本工程选用材料：

　　2.4.1 品牌： 乳胶漆必须是迅美牌，若有变更另行约定。

　　2.4.2 材料：保温工程其它所用材料必须达到甲乙双方共同确定的标准且符合国家标准。保温板不能低于B1级标准。

　　第3条 合同总额及付款方式

　　3.1 合同总额：工程合同总价款：￥ 万元整，(大写： )。

　　3.2 综合单价：￥/㎡。（不贴保温板只有涂饰处价格为26元/㎡，贴保温板但外墙面为瓷砖的部分价格为88元/㎡）

　　3.3 合同价格组成

　　3.3.1 合同价格包括主辅材和安装。主辅材部分含粘接砂浆、保温板、锚栓、网格布、乳胶漆。辅材的采购、检测、试验、运输、保险费用等一切支出；（保温板和增强网安装、保护、检测（符合规范规定的各种检测及现场实体抽检）、验收、竣工资料的提供。

　　3.3.2 除甲方提出的设计变更外，不得以任何理由要求增加造价。

　　3.3.3 乙方作业人员的食宿自行解决。

　　3.4 本工程采取综合单价不变，工程量按实际完成量进行结算。

　　3.5 付款方式

　　3.5.1 按照外墙保温工程形象进度的60%拨付进度款。竣工验收合格后，预留5%的

　　保修金，剩余款项一次性付清。

　　3.5.2 在领取或借支工程进度款时应按实提供职工领取工资花名册，不得私自挪用人工工资，如发现承包人挪用人工工资，由乙方自行承担一切责任。

　　3.5.3 在保温工程完工后验收合格后，及时将资料交甲方汇总，并经监理、甲方验收合格。

　　第4条 合同工期

　　4.1 本工程具体开工日期以甲方或监理工程开工通知日期为准；工程开工7天前乙方应根据双方约定的工期等提出确实可行的总工期控制计划报总监理工程师、甲方代表审批后严格实施。

　　4.2 乙方应当按照甲方书面指定的开工日期开工。乙方不能按时开工，应当不迟于甲方通知的开工日期前3天，以书面形式向甲方代表提出延期开工的理由和要求。甲方代表应当在接到延期开工申请后的48小时内以书面形式答复乙方。甲方代表不同意延期要求或乙方未在规定时间内开工，工期不予顺延。

　　4.3 如果乙方实际开工时间超出甲方书面通知7天以上，视为乙方违约，甲方可以终止合约。。

　　4.4 合同总价已包括必要的加班工作以使本工程能在竣工之日前完成，不得另计加班赶工费。

　　4.5 如因雨、雪天等气候或非乙方原因等其它不可抗拒因素造成工程延误，情况发生后3天内，乙方就延误的内容，向甲方提交书面报告。经甲方确认，工期顺延。但

　　4.6 一天支付1000元（最多不超过结算总价的10%），并在结算款中扣除。

　　4.7 单体完成时间应服从甲方的总体要求，根据土建单位的实际施工进度完成拆除脚手架部位的工作量，如果因乙方的原因导致实际进度与甲方要求的进度计划不符，乙方无措施或无法按工期完工或质量无法达到合同要求，甲方有权对部分工程指定第三方施工，乙方必须无条件服从和配合。

　　第5条 甲乙双方驻工地代表和双方工作

　　5.1 甲方驻工地代表：5.2 乙方驻工地负责人名单：5.3 甲方工作责任

　　5.3.1协调各单位及现场内各个交叉作业班组的关系，保障乙方工程能顺利进行。

　　5.3.2明确施工内容和范围，向乙方进行设计交底和技术交底，审查乙方提供的施工

　　方案。

　　5.3.3按合同约定的工程款支付方式，办理工程款的拨付工作。

　　5.4 乙方工作责任

　　5.4.1 向甲方提供所用材料的检验报告、合格证以及吊篮的合格证和吊篮作业人员的特种作业证件，及时提交保温工程的验收资料。

　　5.4.2 施工前3日向甲方提供保温工程施工方案，按照甲方和监理批准的施工方案组织施工。

　　5.4.3施工中应遵照施工安全规范的要求，采取必要的安全技术措施，在施工中发生的一切人身伤亡和财产损失由乙方自行负责，甲方不承担任何责任。

　　5.4.4乙方在施工中应注意已完成的`分项工程的成品保护，如出现损坏由乙方负责维修。

　　5.4.5乙方不能将所承包的保温工程进行肢解转包。如发现，随时解除合同。

　　5.4.6.乙方人员进入甲方施工现场7日内必须向甲方项目经理部报送进场人员花名册进行备案，并每人交1寸彩色正面相片两张、身份证复印件一张；并保证进场工人无违法犯罪人员。负责出现一切责任后果自负。未向甲方报送名册、照片、身份证的人员，甲方不承认其在甲方的工作关系。按甲方要求组织足量且部分特殊工种需经培训合格取得上岗操作证的施工人员进场。

　　5.4.7.乙方在施工现场不得发生赌博、酗酒、打架斗殴现象，每发生一次甲方对乙方处以1000元处罚。若同其它分包单位发生打架斗殴现象，情节较轻的，处责任方每次罚款1000元，违反法律**机关处理，项目部不予承担任何责任。

　　5.4.7乙方必须严格按照所报施工方案进行施工。（工程做法详见技术方案）

　　第6条 质量标准及质量管理条款

　　6.1 工程质量标准：

　　《建筑工程施工质量统一验收标准》GB50300-20xx

　　《外墙外保温工程技术规程》JGJ144-20xx

　　《建筑节能标准-民用建筑节能工程施工质量验收规程》DGJ32/J19-20010

　　《建筑节能工程施工质量验收规范》GB50411-20xx

　　《建筑装饰装修工程质量验收规范》GB50201-20xx

　　《住宅工程质量通病控制标准》DGJ32/J 110-20xx

　　6.1.1 本工程的外墙保温工程必须符合国家现行相关规范、行业标准及设计图纸要求的规定，一次性验收合格。

　　6.1.2 外墙保温所有材料和半成品、成品进场后，应做质量检查和验收，其品种、规格、性能必须符合设计和有关标准的要求。原材料进场后，按照规定必须复试的材料要进行复检（包括消防部门的复检，复试费用乙方自行承担）并经甲方现场代表或监理单位验收确认符合要求后方可施工。

　　6.1.3 保温板与墙面必须粘贴牢固，无松动和虚贴现象。粘贴面积应符合设计要求。

　　6.1.4 安装锚固件的墙面，锚固件数量、锚固位置、锚固件拉拔强度应符合设计要求。锚固件与加强的连接应符合设计要求，当设计无要求时，锚固件应和加强应可靠连接。（按规定要求，若有工程保温现场测试的项目，试验费用由乙方自行承担）。

　　6.1.5 保温板的厚度必须符合设计要求，不得存在负偏差。

　　6.1.6 抹面层与保温板必须粘贴牢固，无脱层、空鼓。

　　6.1.7 保温板安装应上下错缝，拼缝应*整严密，接缝处不得抹胶粘剂。

　　6.1.8 墙角处保温板板应交错互锁。门窗洞口四角处保温板不得拼接，应采用整块保温板板切割成型。

　　6.1.9 增强网应铺压严实，不得有空鼓、褶皱、翘曲、外露等现象。搭接长度应符合设计要求，当设计无要求时，左右不得小于80mm，上下不得小于100mm。加强部位的增强做法应符合设计要求。

　　6.1.10 应做好系统在檐口、勒脚处的包边处理。装饰缝、门窗四角和阴阳角等处应做好局部加强施工。变形缝处应做好防水和保温构造处理。

　　6.1.11 外墙乳胶漆符合并按照国家相关标准进行施工。

　　6.1.12 腻子层产品质量符合国家标准和建筑涂饰工程施工及验收规范。

　　6.1.13 乳胶漆颜色符合甲方确认的样板色。。

　　6.2 质量管理条款

　　6.2.1 乙方应认真按照国家规范、行业标准、设计图纸要求及甲方代表依据合同发出的指令施工，随时接受甲方代表的检查，并为检查验收提供便利条件。

　　6.2.2 因乙方施工质量问题或施工安排不当导致的设计变更和施工方案变更而增加的费用，均由乙方承担，工期不予顺延。

　　6.2.3 无论甲方代表和监理是否参加验收，当其提出对疑问部分进行重新检验的要求时，乙方应按要求进行剥露，并在检验后进行修复或覆盖。检验不合格，乙方承担发生的费用，工期不顺延，并承担不合格造成的责任；检验合格，甲方承担由此发生的经济支出，但工期不顺延。

　　6.2.4 乙方必须全面实行样板先行的制度，外墙外保温样板必须经甲方和监理复核认可方可大面积施工。

　　6.2.5 外墙外保温的分项进行验收，必须先由施工单位进行验收合格后，方可向监理单位进行申报。

　　6.2.6 成品与半成品保护：

　　1） 乙方施工时应做好对门窗等产品的保护并承担相关费用。如发生污染乙方自行负

　　责清理维护；

　　2） 乙方施工后，应做好成品保护工程，并及时请甲方和监理验收保温工程施工质量，

　　乙方和甲方必须做好交接验收手续。交付接收前乙方负责成品的保护工作并承担相关费用。

　　6.2.7 如乙方不按合同条款及有关规范、标准、规程等要求施工，或违反正常施工

施工合同书2

　　发包方：＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿

　　承包方：＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿

　　根据(中华人民共和国经济合同法)和(建筑安装工程承包合同条例)及有关规定，结合本工程的具体情况，经双方协商一致，签订本合同，以资共同遵守。

　　第一条 工程概况

　　1．工程名称＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿；

　　2．工程地点＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿；

　　3．工程计划批准单位及文号＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿；

　　4．工程范围和内容：全部工程建筑面积＿＿＿＿＿＿*方米。(各单项工程详见工程项目一览表)

　　第二条 工程期限

　　1．本工程合同总工期为＿＿＿天(日历天从开工之日算起)。

　　2．本工程开工日期＿＿＿年＿＿月＿＿日，竣工日期＿＿＿年＿＿月＿＿日。

　　3．如遇下列情况，经发包方现场监理工程师或工程师代表签证后，工期作相应顺延，并用书面形式确定顺延期限。

　　(1)发包方在合同规定开工日期前＿＿天，不能交承包方施工场地、进场道路、施工用水，或电源未按规定接通，影响承包方进场施工者。

　　(2)明确由发包方负责供应的材料、设备、成品或半成品等未能按双方认定的时间进场，或进场的材料、设备、成品或半成品等向承包方交验时发现有缺陷，需要修配、改、代、换而耽误施工进度者。

　　(3)不属包干系数范围内的重大设计变更；提供的工程地质资料不准，使基础超深；施工方法与设计规定不符而增加工程量影响进度者。

　　(4)在施工中因停水、停电连续影响8小时以上者。

　　(5)发包方现场监理工程师或工程师代表无故拖延办理签证手续而影响下一工序施工者。

　　(6)未按合同规定拨付预付款、工程进度款、代购材料价差款而影响施工进度者。

　　(7)因遇人力不可抗拒的自然灾害(如台风、水灾、自然原因发生的火灾、地震等)而影响工程进度者。

　　第三条 工程合同总价

　　1．本工程合同总价为人民币＿＿＿＿＿＿元。

　　2．如遇下列情况，合同总价作相应调整：

　　(1)合同总价内经双方确认的暂估价变化；

　　(2)在合同工期内政策性调整所发生的材料差价、工资、费率及其它费用的变化；

　　(3)重大设计发生变更；

　　(4)基础超过设计深度；

　　(5)在施工中新增加了工程项目；

　　(6)其它。

　　第四条 材料、设备供应

　　1．本工程所需的全部建筑材料、构配件、设备等物资的供应方法，经双方协商按附件第＿＿办理。

　　2．材料、设备供应范围的划分和检验：

　　(1)进口特殊材料、有色金属统配、部管物资和二、三类电机产品，由发包方组织供应到现场或指定地点。如在规定交货地点之外交货，其发生的超运距运费和其他费用由发包方负责。

　　(2)成套设备和专用设备，由发包方负责招标、定货、供应和商品检验后交付承包方。对提前到货的设备应由发包方设库保存，安装时交付承包方妥善保管，不得挪用，丢失或损坏。

　　(3)本工程所需材料、设备除在“发包方供应的材料、设备明细表”明确由发包方供应外，其余材料均由承包方组织供应。

　　(4)所有材料设备、成品、半成品均应附有合格证，都要检查验收，签交物资验收合格单方可进场，已进场的物资未经发包方许可签署出场证书，不得运出场外。

　　(5)已进场的物资，若发现有不合格者，供料一方必须迅速将其运出场外。

　　(6)具有合格证书的建筑材料、设备，任何一方如有异议要求检验时，可以重新检验，检验后如属合格产品，其检验费用由要求检验的一方承担；如属不合格产品，检验费用由供料一方负担。

　　(7)没有合格证书，且未经试验鉴定或经过试验鉴定为不合格的建筑材料、设备、构配件等，双方均不得用于本工程。若属材料人员失职或其它原因造成不良后果，由责任一方负责。

　　(8)任何一方强迫对方使用不合格的建筑材料、设备和构配件于本工程的，都要签证记录在案，由此引起的一切后果由强迫一方负责。

　　3．材料价差及实物价格的结算。

　　(1)发包方提交的主要材料指标，由承包方采购供货的，应根据指标的性质、发生的政策性调价等，以建筑安装材料预算价格为依据，逐项计算出原价价差或预算价差，均由发包方负责补差。此价差未包括在本合同承包造价之内的，不得列入工程直接费。

　　(2)发包方提供的主要材料实物，按发包方提供实物时建筑安装材料价格结算价款。

　　(3)除发包方供应的材料、设备外，发包方指定厂家、品种让承包方购买和供应其所指定的材料、设备的，其价款按实结算。

　　(4)发包方委托承包方代购的材料、设备，按双方商定的`价格，由承包方收取代购款包干使用，发包方应于本合同签订后一天内一次付清。

　　(5)发包方提供的材料、设备的指标或实物，必须是本合同工程用的材料和设备，规格品种与实际需要不相符时，由承包方协助进行调剂串换使用，由发包方给付承包方劳务费＿＿＿元(或承包方不收取劳务费)。

　　(6)发包方供应的木材、成材指标或实物、硬杂木均按有关规定办理，其量差、价差由发包方承担。

　　第五条 工程质量和检查验收

　　1．承包方必须严格按施工图纸、说明文件和国家颁发的有关规范、规程进行施工，并接受发包方现场监理工程师或工程师代表的监督检查。

　　2．发包方聘用的现场监理工程师或工程师代表，必须以书面通知承包方其姓名、身份、所承担的任务。

　　3．承包方确定的施工现场负责人及技术负责人、专门技术人员及管理人员，必须以书面形式将其姓名、身份、所分担的工作通知监理工程师或工程师代表。

　　4．承包方应按工程进度，及时提供关于工程质量的技术资料，如材料、设备合格证、试验、试压、测试、报告等的影印件。材料代用必须经过设计单位和发包方同意并签证后，方可使用。

　　5．隐蔽工程由承包方自检后，填写(隐蔽工程验收单)通知现场监理工程师或工程师代表检查验收，监理工程师接到通知后＿＿小时内应到现场检验，认可签证后，方可进行下一工序施工。监理工程师未接的检查验收，承包方经质量检查部门检验确认合格后，即可隐蔽继续施工，发包方应予承认并办理检验合格手续。如提出异议，经复查合格者，其费用由发包方负责；不合格者，由承包方负责，因此而造成工期损失由责任方负责。

　　6．电气照明、通风、水暖、卫生工程和机电安装工程竣工后，必须按照

　　(1)＿＿＿＿＿＿；(2)＿＿＿＿＿＿；(3)＿＿＿＿＿＿

　　等有关规定进行技术检验。属于单体试车，由承包方负责进行。无论由谁负责试车，双方均应相互配合，共同进行。

　　试车中需要的动力、燃料、油料、材料、仪器、专用工具、技术劳务费用等，由发包方提供。其费用包括在定额内的，由承包方负担；定额中未包括的，由发包方负担。

　　7．设备安装工程，由承包方会同发包方将已完工程(设备基础)向安装单位办理中间交工手续，并作为竣工验收的依据。

　　8．工程竣工验收，应以施工图纸、图说、技术交底纪要、设计更改通知、国家颁发的施工验收规范和质量检验标准为依据。

　　9．工程竣工后，承包方按规定整理提供完整的技术档案资料，并发出竣工通知书，经双方协商确定验收时间，由发包方组织有关单位进行竣工验收。

　　验收合格后，双方签署交工验收证书，并将工程移交给发包方管理，如发包方拖延接收，其保管费用和造成的损失由发包方承担。

　　交工验收中如发现有不符质量要求，需要返工的工程，应分清责任。属施工原因造成的，按双方验收时商定的时间，由承包方负责修好再进行检验。竣工日期以最后检验合格的日期为准。

　　10．已竣工未验收工程，在交工前由承包方负责保管，发包方不得动用，若发包方已经使用，即视同交验。由于承包方原因，应交工验收而不交不验的工程，除按拖延工期条款处理外，并赔偿因此而造成的经济损失。

　　11．工程交工验收后，土建工程保修期为1年，采暖工程为一个采暖期，水电保修期为半年。保修证书在交工验收后由承包方填写交给发包方。

　　由施工造成的工程质量问题，发包方应书面通知承包方并约定时间进行修理。在保修期内承包方拒不修理时，发包方可动用预留保修款请人修理，超支部分应由承包方负担。

　　第六条 施工设计变更

　　1．发包方交付的设计图纸、说明和有关技术资料，均为施工的有效依据，发包方、承包方均不得擅自修改。

　　2．施工图的重大修改变更，必须经原批准、设计单位同意，并于修改前＿＿天办理设计修改议定单。设计修改议定单经发包方签证后，承包方才予实施。议定单和修改图纸发出份数与施工图份数相同，并作为合同的补充文件。

　　3．当修改图纸属于设计错误、设备变更、建筑面积(容积)增加、结构改变、标准过高、工艺变化、地质条件与设计不符实际时，其增加的费用(包括返工损失、停工、窝工、人员和机械设备调迁，材料、构配件积压的实际损失)由责任方负责并调整合同造价。

　　4．承包方在保证工程质量和不降低设计标准的前提下，提出修改设计的合理化建议，经发包方、设计单位或有关技术部门同意后实施，其节约的价值按国家有关规定分配。

　　5．在工程施工中发生下列各项事实之一时，承包方必须立即以书面通知发包方，要求确认：

　　(1)设计图纸和说明文件与工程现场状况不一致，如地质、地下水情况等，设计文件所标明的施工条件与实际不符；

　　(2)设计图纸和设计文件表示不明确或有错误及遗漏，图纸与说明书不符；

　　(3)设计图纸和说明文件中未标明的施工条件发生了预料不到的特殊困难等。

　　确认的事实必须在限期内解决。不能如期解决而造成停工的，工期损失由发包方承担。

　　第七条 双方负责事项

　　1．发包方

　　(1)办理土地征用、青苗、树木的赔偿，坟地迁移、房屋拆迁、障碍物的拆除(包括架空及隐蔽的)，并提供有关隐蔽、障碍物资料；

　　(2)在开工前做好建筑红线以外的“三通”和红线以内的场地*整；按审定的施工组织设计或施工方案，提供在红线图以内距建筑物不大于＿＿＿米的水、电源联结点，并装好水、电表，以便承包方按表计费；负责红线以外进场道路的维修；

　　(3)根据施工地区供水、供电、水压、电压情况，采取措施满足施工用水、用电的需要；

　　(4)按规定提供不少于承包合同建筑面积＿＿＿％的施工用地，办理红线外的临时用地及临时占用道路、爆破及临时铁道专用线接岔许可证，并承担所发生的费用；

　　(5)合同签订后＿＿天内(以收签最后一张图纸为准)向承包方提供完整的建筑安装施工技术资料＿＿套；

　　(6)确定建筑物(或构筑物)道路、线路、上下水道的定位标桩、水准点和坐标控制点；

　　(7)组织承发包双方和设计单位参加的施工图纸交底，并做好三方签署的交底纪要，并在＿＿天内分送有关单位；

　　(8)审核承包方工程进度月报，及时向承包方支付工程进度款；

　　(9)按(发包方供应的材料、设备明细表)确定的供应时间及时组织供应，应由发包方提供材料、设备以满足工程进度的需要；

　　(10)派驻施工现场的监理工程师或工程师代表，对工程进度、工程质量、隐蔽工程和合同执行进行监督检查，负责设计图纸问题的处理，设计变更的签证，工程中间验收、工程进度拨款签证和其它必须的签证；

　　(11)组织对工程的竣工验收，并按合同规定日期配合承包方办好决算工作，及时了结工程财务和工程尾款。

　　2．承包方

　　(1)施工场地的*整、施工界区以内的用水、用电、道路和临时设施的施工；

　　(2)编制施工组织设计(或施工方案)，施工总进度计划、材料设备、成品、半成品等进场计划，用水、用电计划、开竣工通知书、隐蔽工程验收单等，并及时送发包方及有关单位；

　　(3)按双方商定的分工范围，做好材料和设备的采购、供应和管理；

　　(4)于每月底前＿＿天向发包方报送月度施工计划，属发包方供应的材料、设备供应计划和当月工程进度月报(包括工程量、工作量和形象进度等)；

　　(5)严格按照施工图与说明书进行施工，确保工程质量，按合同规定的时间如期完工和交付；

　　(6)已完工的房屋、构筑物和安装的设备，在交工前应负责保管，并清理好场地；

　　(7)提供竣工验收技术资料，办理工程竣工结算，参加竣工验收；

　　(8)在合同规定的保修期内，对属于承包方负责的工作质量问题，负责无偿修理。

　　第八条 工程价款的支付与结算

　　1．本合同签订后＿＿日内，发包方支付不少于合同总价的(或当年投资的)＿＿％的预付款，计人民币＿＿＿万元。

　　2．发包方收到承包方工程进度月报后，必须在＿＿日内按核实的工程进度支付工程进度款，工程进度款支付达到总合同总价的＿＿％时，逐步按比例开始扣回预付款(或抵作工程进度款)。

　　3．工程进度款支付达到合同总价款的＿＿％时，不再按进度付款。办完工验收后＿＿天内支付＿＿％的价款，留＿＿％的价款存入建设银行，待保修期满后连本息一次支付给承包方。

　　4．如发包方拖欠工程进度款或尾款，应按银行有关逾期付款办法或“工程价款结算办法”的有关规定处理。

　　5．确因发包方拖欠工程款、代购材料差款而影响工程进度、造成承包方的停、窝工损失的，应由发包方承担。

　　6．本工程造价结算方式按下列情况办理：

　　(1)以审查后的施工图预算加变更签证进行结算；

　　(2)按施工图预算加包干系数确定的包干造价结算，包干范围以内的费用，按＿＿等有关规定结算；

　　(3)按标准施工图单位造价包干结算，包干范围以外的费用按＿＿等有关规定结算；

　　(4)包干不包料的工程，按预算定额规定的人工费和机械费及相应的管理费结算；

　　(5)招标工程按中标价款结算，中标范围以外的工程费用，另按＿＿等有关规定结算。

　　7．承包方在单项工程竣工验收后＿＿天内，将竣工结算文件送交发包方和经办*行审查，发包方在接到结算文件＿＿天内审查完毕，如到期未提出异议，即由经办*行审定后拨款给承包方。

　　第九条 违约责任与奖励规定

　　1．承包方的责任

　　(1)工程质量不符合合同规定的，负责无偿修理或返工。由于修理返工造成逾期交付的，按合同总价的＿＿％偿付逾期违约金。

　　(2)工程交付时间不符合规定，按合同总价的＿＿％偿付逾期违约金。

　　2．承包方的责任

　　(1)未能按照承包合同的规定履行自己应负的责任，除竣工日期得以顺延外，还应赔偿承包方因此发生的实际损失。

　　(2)工程中途停建、缓建或由于设计变更以及设计错误造成的停工，应采取措施弥补或减少损失，同时，赔偿承包方由此而造成的停工、窝工、返工、倒运、人员和机械设备调迁、材料和构件积压的实际损失。

　　(3)工程未经验收，发包方提前使用或擅自动用，由此而发生的质量或其他问题，由发包方承担责任。

　　(4)超过合同规定日期验收，按合同总价的＿＿％偿付逾期违约金。

　　3．发包方有提前工期要求的，可以实行提前竣工奖，按照合同工期，每提前一天由发包方按合同总价的＿＿％奖给承包方。

　　优良工程每*方米奖＿＿元。

　　第十条 争议的解决方式

　　合同执行过程中如发生争议，双方应及时协商解决。协商不成时，如双方属于同一部门时，由上级主管部门调解；调解不成，或双方不属于同一个部门的，任何一方均可向工商局经济合同仲裁委员会申请仲裁，也可直接向人民法院起诉。

　　第十一条 特殊条款

　　本合同条款如对特殊情况有未尽事宜，双方可根据具体情况结合有关规定议定特殊条款。

　　第十二条 附则

　　其它本合同未言明事项，一律按(中华人民共和国经济合同法)和(建筑安装工程承包合同条例)规定执行。

　　合同附件：(1)工程项目一览表(附表一)；(2)全部施工图纸；(3)施工图预算；(4)发包方负责供应材料、设备一览表(附表二)：(5)国家(或盛自治区、市**、计委、建委等有关单位)对工程的批准投资计划、计划任务书等＿＿份文件。上述附件均为本合同的组成部分，具有同等的法律效力。

　　本合同经双方签字盖章后生效，至合同工程竣工交验，结清工程尾款，保修期满后自然失效。

　　本合同正本＿＿份，其中发包方执＿＿份，承包方执＿＿份，副本＿＿份，分别报送业务主管部门、工商行政管理局和建设银行备案。

　　发包方(盖章)：

　　承包方(盖章)：

　　鉴(公)证意见

　　地址：

　　地址：

　　经办人

　　法定代表人(签名)：

　　法定代表人(签名)： 鉴(公)证机关(章)

　　委托代理人(签名)：

　　委托代理人(签名)：

　　开户银行：

　　开户银行：

　　帐号：

　　帐号：

　　电话：

　　电话：

　　电挂：

　　电挂：

　　邮政编码：

　　邮政编码：

　　签约日期： 年 月 日

　　签约地点：＿＿＿＿＿

　　年 月 日

　　有效期限 至

　　年 月 日

施工合同书3

　　发包方；张氏祠堂新建组织联络处（代表_____________）

　　承包方:

　　依照（中华人民共和国合同法），（中华人民共和国建筑法）及其他有关法律，行政法规，遵守*等、自愿、公*和诚实信用的原则，双方就张氏祠堂地基处理及地坪混凝土事宜协商达成一致、订立本合同。

　　一、 工程概况及基本要求

　　1、工程名称：张氏祠堂新建地基处理及混凝土地坪

　　2、工程地点：车城南路南村巷

　　3、乙方施工进度、质量、安全不符合规范及甲方要求，甲方有权单方面解除合同，乙方所完成工作量将不予结算，同时另行安排其他班组施工，因此增加的各项费用由乙方承担。

　　二、施工承包范围其他要求：

　　1、承包方式：包工包料：

　　（1）空桩开挖，浇注

　　（2）场地*整

　　（3）基础开挖

　　（4）毛石基础砌筑

　　（5）混凝土地梁

　　（6）砖砌围墙及抹灰。

　　2、施工范围：详见后附双方议定预算量及协商认可的价格及总价。

　　三、工程安全、质量标准及工期

　　1、本工程施工安全、质量必须达到合格标准。

　　2、乙方要严格按照规范进行施工。

　　3、若出现安全事故，乙方自己承担事故发生的一切费用。

　　4、开工日期：以进场实际开工日期为准。

　　5、竣工日期：以甲方要求完成的时间为准，甲方原因、停水、停电等不可抗力的因素除外不顺延。

　　四、项目负责人

　　甲方委派的担任驻地的现场负责人为______________。

　　乙方委派的担任驻地的现场负责人为______________。

　　五、合同价款

　　1、本工程以乙方完成后附预算书表内全部工程量为依据，且以预算书内价格双方签字认可为准。

　　2、工程量若有减少，以此为准；若有增加，单价按签字单价增加，工程款列入总价内。

　　六、付款方式：按工程进度节点支付工程款，具体支付如下：

　　1、乙方材料进场，甲方支付总价的50%工程款。

　　2、乙方完成工作量的90%时，甲方支付工程款至90%。

　　3、乙方工程全部竣工后，工程款尾款支付完毕。

　　七、甲方的责任和义务

　　1、甲方负责对工程质量、安全、文明施工、机械电气设备使用以及公司规章制度等方面的宣传教育。

　　2、甲方负责施工现场工程进度计划安排和质量、安全交底工作。

　　3、甲方对乙方所施工工程进度、质量、安全、文明施工进行过程监督和管理。

　　4、其他小型机具及电缆线均由乙方自备。

　　5、甲方无正当理由逾期支付工程款，承担中国人民银行规定的同期贷款利息。

　　八、乙方的责任和义务

　　1、严格按照施工图纸、建设单位及甲方的`要求进行施工，工程质量达到合同约定标准。

　　2、乙方负责对所属施工人员的质量、安全、进度、技术、文明施工等方面的管理。

　　3、乙方要做到工完场清、材料堆放整齐，乙方若工完场不清，甲方将派人清理并由乙方承担支付该项所有费用的1.5倍以上金额。

　　4、乙方违反安全法律、法规和安全施工规章制度的，甲方同时有权终止本合同。发生重大安全事故，乙方必须及时报告甲方代表，否则由此造成的一切损失由乙方承担。

　　5、甲方单方面终止本合同火擅自停工、退场的，甲方不支付任何费用。

　　6、本合同工程不允许乙方转包，一经发现，甲方将处以结算总价10%的违约金。乙方在安全、质量、文明施工不符合本合同约定的标准，每发现一处（次）对乙方罚款200元。若质量、安全严重不符合规范要求，甲方有权解除合同并要求乙方在24小时内无条件退场。

　　九、合同争议及其他

　　1、甲乙双方在履行合同是发生争议，可自行和解或要求有关部门调解。若和解、调解不能达成一致意见的，双方约定采用下列第a种方式解决争议：

　　a、双方达成仲裁协议，申请十堰市仲裁委员会仲裁。

　　b、向甲方所在地有管辖权的人民法院起诉。

　　2、甲方的《安全事故处理办法》及规章制度已全部告知，乙方知晓同意。

　　3、本合同一式五份，甲方持肆份，乙方持壹份，双方签字盖章后生效。

　　甲 方：

　　乙 方：

　　法定代表人： 法定代表人：

　　委托代理人： 委托代理人：

　　身份证号码：

　　联系电话：联系电话：

　　年 月 日 年 月 日

　　甲方签字：_________ 乙方签字：_________

施工合同书4

　　发包方(以下简称甲方)：_______________

　　承包方(以下简称乙方)：_______________

　　依照《中华人民共和国经济合同法》，《中华人民共和国建筑法》，《建筑工程质量治理条例》及其他有关法律、行政法规及湖南省颁布的有关的建设工程质量标准、规范、规程、条例、规定，结合本工程的具体情况，为了明确工程项目及双方责任，本着互相协作，确保施工项目顺利完成的原则，通过协商签订本合同。

　　1、工程概况

　　(一)工程名称：_______________________________

　　(二)工程地点：_____________________

　　2、工程承包范围

　　安全维护及整改

　　3、合同工期30天

　　4、工程造价

　　工程造价为：____________元整

　　5、质量标准

　　5.1质量标准：达到现行国家或专业的质量评定的合格标准。

　　5.2使用标准、规范(包括但不限于以下内容)

　　5.2.1本工程的技术标准与规范应按照国家、部颁、地点的施工技术(验收)规程和规范。

　　5.2.2本工程适用的'地点标准、规程必须符合湖南省标准规程。

　　6、承包方式

　　按本合同第2条承包范围所列工作内容包工包料、包质量、包工期、包安全大包干。

　　7、工程计价

　　7.1本工程计算编制原则：按湖南省住房和城乡建设厅文件湘建价[2017]406号《建设工程工程量清单计价规范》(gb50500-2017)，《湖南省建设工程造价治理方法》(省人民**令第192号)，《湖南省建设工程计价方法》，2017《湖南省修缮定额》、2017《湖南省建筑装饰装修工程量消耗标准》、2017《湖南省安装工程消耗标准》及工程消耗标准动态调整统一解释进行编制。

　　7.2人工、材料价格的确定：人工工资按湖南省住房和城乡建设厅文件湘建价[2017]237号文件综合工资单价计取，材料价格按照施工同期《长沙建设造价》预算价，信息价及市场价格执行。

　　7.3具体工程量以甲方签证单为准。

　　8、工期

　　有下列情况者，工期经核实签证后可顺延。

　　8.1不可抗力因素引起的停工，不可抗力包括：国家政策调整、战争、动乱、空中飞行物体坠落或者其他非甲乙方责任寻出的爆炸、火灾，以及洪水、地震等自然灾难，工程所在地量小时落雨200mm或200mm以上(以长沙市气象局报告为准)，一次停水、停电8小时以上。

　　8.2因非乙方缘故造成乙方关键工序延误的工期，工期能够按实际情况顺延。

　　8.3因乙方缘故造成的工期延误，合同工期不能顺延，费用由乙方承担。

　　8.4因甲方缘故造成的工程延误，合同工期顺延，费用由甲方承担。

　　9、工程款的支付

　　9.1工程完工后，甲方在10内向乙方支付工程预算价的80%.

　　9.2在工程结算办理完毕后，甲方支付至结算总价的97%，工程保修金留结算总价的3%，自工程验收之日起满一年后如无质量咨询题15天内全额返还，保修金不计利息。

　　10、违约责任

　　10.1违约方案本合同约定的形式承担违约责任，合同没有约定的，案合同法及相关法规执行。

　　10.2因违约方违约造成对方损失的，违约方承担违约责任后仍不足以弥补对方损失的，还应承担赔偿责任。

　　11、安全生产和文明施工

　　认真执行国家及当地有关建筑施工安全生产条例和规定及建设单位的有关治理要求，并做好安全治理工作，杜绝重大安全事故的发生，同时做好社会综合治理工作。

　　12、争议的解决

　　本合同在履行过程中发生的争议，双方当事人协商解决，也可由当地建设行政主管部门调解，调解不成时，双方当事人同意由原告所在地人民法院解决，但诉讼期间不得中断施工。

　　13、其他

　　乙方应按国家有关规定及时支付民工工资，如乙方承建的该工程项目在施工过程中出现拖欠民工工资等而被**处理，甲方有权直截了当从工程款中支付民工工资。本合同一式肆份，甲乙双方各执贰份。双方签字盖章后生效。

　　甲方(公章)________

　　法定代表人(签字)_________

　　_________年____月____日

　　乙方(公章)_________

　　法定代表人(签字)_________

　　_________年____月____日

施工合同书5

　　发包方：_______________(以下简称甲方)

　　承包方：_______________(以下简称乙方)

　　按照《中华人民共和国合同法》的原则，并参考《中华人民共和国建筑法》，《建设工程施工发包与承包价格管理暂行规定》，《建筑工程施工发包与承包计价管理办法》等法律、法规相关规定，结合本工程具体情况，为明确发包方与承包方双方在工程施工过程中的权利义务，双方本着公*、公正、自愿、诚信、互惠互利的原则，特签订本合同，以资共同遵守。经甲、乙双方协商达成如下协议：

　　一、工程概况

　　工程名称：兴建公司指挥部(其中职工宿舍______间，建筑*方面积______*方米，四合院办公室建筑*方面积为______)。

　　二、承包方式

　　1、由乙方包工包料，并负责所有施工用具设备;

　　2、施工包干价每*方米按______元计算，工程总造价为______元(大写：______元整);

　　3、工程承包内容：土建工程水、电安装及房屋装饰装修;

　　4、乙方在施工时出现工程增减时，甲、乙双方共同协商，确定后增减工价，待完工后一并纳入结算。

　　三、工程工期

　　1、甲方规定动工时间自_________年______月___日起至_________年______月___日止，乙方不得提前和推后。

　　2、在保证工程质量的前提下，因下雨和建筑材料原因交房日期可顺延，若因乙方人为原因工期延时，甲方有权扣除乙方施工费。

　　四、工程质量

　　1、整个工程必须按国家施工规范要求施工;

　　2、乙方未按甲方要求，质量不合格所造成的返工费及材料费由乙方负责。

　　五、施工费结算方式

　　1、合同签定后，由乙方积极组织施工人员进行施工，每月按进度款______%，竣工验收后付清余款;

　　2、甲、乙双方必须共同遵守，以上约定的付款方式，不到付款时间，乙方不得违反上述付款方式向甲方提前付款要求，如果中途退场视为违约，按进度款______%付款。

　　第六条：安全生产

　　在施工中，要把安全施工放第一位，抓好施工用电，用水安全，高空作业必须系好安全带，做到安全施工，文明施工，杜绝一切不安全事故，倘若发生病、伤、亡等一切安全事故，责任由乙方全部自己负责，甲方不承担任何责任。

　　七、劳动争议处理及其他

　　双方因履行本合同发生争议，应当向甲方劳动争议调解委员会申请调节，调解不成的，应当自劳动争议发生之日起，______日内向公司所在地有管辖权的`劳动争议仲裁委员会申请仲裁。对仲裁裁决不服的，可自接到裁决书之日______日内向人民法院起诉。

　　八、其他

　　1、甲方依法制定的规章制度及其他专项协议作为本劳动合同的附件，与本劳动合同具有同等法律效力;

　　2、本合同未尽事宜或与国家、湖北省有关规定相悖的，按照有关规定执行;

　　3、本合同一式两份，甲乙双方各执一份。本合同自双方盖章签字之日起生效;

　　甲方(公章)：________乙方(公章)：_________

　　法定代表人(签字)：_________法定代表人(签字)：_________

　　_________年____月____日_________年____月____日

施工合同书6

　　房主人(甲方)：__________________身份证号：__________________

　　承建人(乙方)：__________________身份证号：__________________

　　甲方愿意将自己建房施工任务承包给乙方施工。为明确双方在承建过程中的权利、责任、义务，确保房屋建筑工程质量和施工安全，圆满完成工程任务，经双方友好协商同意，特签订本合同，并共同遵守。

　　一、建筑项目概况

　　1、住房全套院：北屋五间(两层)、东屋三间(一层)、南敞篷四间(含厕所)、院地用砼硬化。

　　2、建筑结构：砖混结构；除北屋一层棚预制板外，北屋顶层及其他顶面均为现浇板面。

　　3、建筑面积：总面积约*方米(按实际建筑面积计算为准；出檐部分折半计算)。

　　二、承建方式

　　1、甲方将其住宅主体工程以包工不包料的方式承包给乙方承建(基础施工由乙方自费)，地面打夯建房自费)。

　　2、甲方负责提供施工用的水源、钢材、水泥、砖、沙石、石灰等建筑原材料和现浇顶模板、梁底、大头柱等所需木料、板。

　　3、乙方自带建筑所需的'一切设备和工具，包括施工用的搅拌机、振动器、升降机等施工机械，以及架管、架板等，费用由乙方自理。

　　4、乙方的施工人员食宿问题由乙方自行解决，费用由乙方自理。

　　5、工程施工造价：按设计建筑面积计算结算面积，每*方米元，工价总金额元。

　　6、承包内容：

　　①不包括水电安装、预留孔路、预留埋件；

　　②室内墙面为水泥砂浆成面；

　　③室外前墙粘贴瓷砖。其他墙面为水泥油浆。

　　④其他要求由甲方现场确定(不包括回填土及地面*整打夯)

　　7、在施工过程中，乙方必须听从甲方和有关人员提出的意见和建议，随时改进不合理的施工方案。

　　三、工程工期

　　1、工程工期为个月。于_________年____月_____日开工，_________年____月_____日前竣工。

　　2、在确保工程质量的前提下，乙方保证工期按时完成。

　　3、乙方不得有无正当理由的延误施工行为。对因以下原因造成竣工日期推迟的延误，经甲方书面确认，工期可相应顺延；①因停电、下雨等造成停工；②不可抗力；③甲方同意给予顺延的其他情况。

　　四、工程质量要求

　　1、房屋结构应按甲方意图布局、施工。

　　2、房间每层标高为：一层米、二层米。

　　3、建筑工程：

　　①墙体周正，墙体必须上下错缝，横*竖直，不得偏心移位；

　　②砂浆饱满，灰缝*直均匀，不得有破缝出现(安放线管除外)；

　　③砖必须在使用前潜水沁润。

　　4、混凝土工程

　　①砼标号C20；

　　②砌筑砂浆为m10：0；

　　③抹灰砂浆为m5：0；

　　④找*砂浆为1：2水泥砂浆。

　　5、地圈梁一层(含承重界墙)，二层柱体及承边梁按甲方意图而定。

　　五、施工安全及质量问题责任

　　1、乙方在施工过程中，必须按照安全生产、安全用电、安全施工规范和技术要求，采取严格的安全防护措施，杜绝一起事故。对于施工过程中出现的意外工伤事故和因此发生的一切费用，均由乙方负责承担。甲方不承担任何连带带责任。

　　2、如有工程质量问题(主题墙与水*地面不垂直、墙壁凸凹不*、开裂；主体柱与水*地面不垂直、断裂、漏筋；横梁断裂、漏筋；地面开裂、塌陷、漏筋等等)，乙方应承担维修责任。

　　六、付款方式

　　主体工程完成后，甲方付工程款50%。工程竣工后，待粉刷结束后，甲方向乙方付清全部工程款。

　　七、本合同自甲乙双方签字后生效。未尽事宜由甲乙双方协商解决。

　　八、本合同一式两份，共页，甲乙双方各持一份。

　　甲方(签字)：__________________乙方(签字)：__________________

　　_________年____月_____日

施工合同书7

　　甲方：____________

　　乙方：____________

　　为了强化_________工程管理，确保工程质量，加快施工进度，法库县_________（全称以下简称甲方）将____________工程，承包给_________（全称，以下简称乙方）施工，经双方协商订立如下合同并共同信守。

　　一、工程名称：____________新建工程

　　二、工程内容及工程量：_____________________.

　　三、工程总造价：大写（￥__________________元）

　　四、工程质量标准：乙方应按甲方提供的_________施工设计图纸进行施工，施工必须符合村级组织活动场所建筑工程技术规范的'标准，对该项工程要求达到：合格品。

　　五、约定施工工期：20xx年___月___日20xx年___月___日六、工程款结算方式：甲方按照工程进度和工程质量标准拨付。（扣10%质量保证金，无质量问题到期返还）

　　七、资金来源：省、市、县村级活动场所建设资金。

　　八、甲乙双方责任：甲方提供施工设计图，乙方应在开工前仔细核对甲方提供的所有施工图纸。如发现施工图存在偏差或问题，应及时与甲方取得联系，解释权由甲方确定。乙方应做好文明施工，环境保护措施，促进和谐社会发展，履行安全生产职责，建立健全施工安全管理体系。施工中若出现的任何安全问题，均由乙方负责。

　　九、质保期（一年）此工程质保期___年（_________年___月______日均由乙方负责。

　　十、本合同经双方验收合格，签字后生效，并结清全部款项，随之本合同自行失效。

　　十一、本合同一式两份，甲、乙双方各一份。

　　甲方：____________乙方：____________

　　日期：____________日期：____________

施工合同书8

　　甲方：

　　乙方：

　　根据《中华人民共和国劳动法》、《中华人民共和国劳动合同法》及相关规定，甲、乙双方在*等自愿、协商一致的基础上签订劳动合同补充条款，以明确双方当事人的权利和义务，并共同遵守。

　　1、经甲、乙双方协商一致，乙方同意甲方根据经营需要或乙方自身的能力及表现，调整乙方具体工作部门和岗位及劳动报酬。乙方如不同意的，甲乙双方签订的劳动合同自然终止，双方不承担违约及经济补偿、赔偿责任。

　　2、甲方与乙方协商一致后确定乙方月工资为人民币元（其中月基本工资为人民币元，基本工资作为计算加班工资、其他假期工资以及社保等核算的基数。基本工资之上的报酬，为岗位及综合能力所体现的回报，一岗一定，不作为其它保险福利的依据），试用期工资为元，上述工资均为税前工资。

　　3、保密义务：甲方的销售信息、采购信息、人事财务信息、管理制度（包括工作规范、业务流程等）、客户信息等经营信息，以及甲方注有“保密”的资讯等，均属甲方商业秘密，未经甲方同意，不得泄露他人及本公司无关人员。

　　4、双方约定的其他事项

　　4.1乙方接受甲方出资引进、培训或者提供其他特殊待遇，甲、乙双方签订专项培训协议约定各自的权利和义务，该协议作为劳动合同的补充。

　　4.2劳动合同生效后，乙方未按甲方规定的时间提供办理录用和社会保险手续的'有关资料、证明的，甲方可视作不符合录用条件解除本合同或视作乙方主动放弃其应享有的保险福利待遇。

　　4.3劳动合同期间，甲方发现乙方提供了得以受聘于甲方的虚假资料，可以立即解除本合同。

　　5、其他：本合同补充条款如与国家法律、法规相悖时，以国家法律、法规为准。

　　甲方盖章： 乙方签字：

　　签订日期 年 月 日 签订日期 年 月 日

施工合同书9

　　甲方：_________________________________________

　　乙方：_________________________________________

　　甲、乙双方经友好洽谈和协商，甲方决定将公司所有外墙涂料粉刷工程承包给乙方。为明确双方的权利和义务，根据国家有关法律规定，特签订本合同，以便共同遵守。

　　第一条工程概况

　　1.工程地址：_________________________________________

　　2.施工内容：_________________________________________

　　外墙涂料粉刷，总面积约________________*方米。

　　外墙真石漆粉刷，总面积约：_____________*方米。

　　3.工程开工日期：______年______月______日

　　4.工程竣工日期：______年______月______日

　　5.工程承包方式：包工包料。

　　6.工程总天数：______天,雨天顺延。

　　第二条工程价款

　　外墙涂料粉刷工程价款按照每*方米______元计算(大写)_________________(_______________元，以实际测量面积计算)。外墙真石漆工程价款按照每*方米______元计算(大写)_________________(_______________元，以实际测量面积计算)。增加工程，增加造价;减少工程，减少造价。

　　第三条质量要求

　　1.工程使用主要材料的品种、规格、名称，经双方认可。

　　2.工程验收标准：所有外墙涂料粉刷面________色，外墙真石漆粉刷面________色。

　　3.施工中，甲方如有特殊施工项目或特殊质量要求，双方应确认，增加的费用，应另签订补充合同。

　　4.凡由乙方采购的材料，产品质量由乙方自负;包括施工质量由乙方负责。

　　5、乙方要精心施工，确保颜色一致，如不能保持颜色一致，其返工所需材料和工程款全部由乙方自行承担，甲方不承担任何责任。

　　第四条材料供应

　　乙方提供的材料如不符合质量要求，或规格有差异，应禁止使用。如已使用，对工程造成的`损失均由乙方负责。

　　第五条付款方式

　　合同签订后，甲方在工程开工时付______%的工程款;工程竣工验收合格，双方进行结算，乙方开具发票后，甲方在三个月内支付______ %的工程款，剩余的_______%工程款作为工程质量保证金，在工程质量保证期(自验收之日起壹年)内没有质量问题，质量保证期满后日内一次性付清。

　　第六条工程工期

　　乙方应按期完工，如果延迟完工，每逾期一天，从总工程款中扣除200元。

　　第七条工程验收

　　双方按本合同第三条约定的验收标准进行验收。

　　第八条其他事项

　　本合同为工程承包合同，甲乙双方无雇佣关系。乙方在承包过程中应严格执行***生产法律法规及施工规程，做到安全生产，文明施工。乙方在承包过程中发生的所有事故责任均由乙方自行承担，因事故导致的人身损害和财产损失及其他所有损失均由乙方负责赔偿，甲方不承担任何责任和赔偿。

　　第九条违约责任

　　合同生效后，在合同履行期间，擅自解除合同方，使对方造成的实际损失超过违约金的，应进行补偿。

　　第十条争议解决

　　本合同履行期间，双方如发生争议，由双方协商解决。协商解决不成的，可向人民法院提起诉讼。

　　第十一条本合同自双方盖章或签字后生效。

　　第十二条本合同一式二份，甲乙双方各执壹份。

　　甲方(公章)：_________乙方(公章)：_________

　　法定代表人(签字)：_________法定代表人(签字)：_________

　　_________年____月____日_________年____月____日

施工合同书10

　　甲方：（以下简称甲方）

　　乙方：（以下简称乙方）

　　甲乙双方根据《中华人民共和国民法典》和《建筑法》及其它相关法律、法规规定，结合芦医庙商贸新村开发具体情况，为加快新农村建设进度经双方协商一致，订立本补充协议。

　　一、补充协议如下：

　　1、甲方自建开发的50亩土地，现正在建设的房屋由甲方负责建设完工，剩余的'未建房屋由乙方组织建设。

　　2、甲方负责提供给乙方施工图，乙方按甲方提供的图纸按甲方要求施工。

　　3、乙方对50亩自建内的剩余房屋分期进行施工，乙方每施工完一期，按成本价给甲方，由甲方销售给本村村民，施工完成一个月内把房款交予乙方。超过一个月按建筑面积每*方米650元的价格计算总房款，并从房屋竣工起第二个月内计算利息（按一分计息）。

　　4、房屋竣工时间及标准

　　5、乙方施工成本价暂按600元每*方米计。

　　6、乙方施工完成的自建区房屋，不管甲方或乙方谁对外销售均由甲方出具相关的产权文书。

　　7、自建小区内的市政配套设施，由甲方负责完成。

　　8、如小区基础设施配套完成甲方还没有按合同给乙方价款乙方有权对外销售价格由乙方定，产权文书由甲方出具。

　　9、本补充协议与甲乙双方之前签定的相辅相成，如有抵触，以本补充协议为准。

　　10、本补充协议如有未尽事宜，双方协商解决。

　　11、本补充协议自甲乙双方签字盖章之日起生效。

　　甲方：乙方：

　　法定代表人：法定代表人：

　　签订日期： 年 月 日

施工合同书11

　　甲方：

　　乙方：

　　根据《中华人民共和国民法典》和《中华人民共和国建筑法》及其他有关法律、法规、条例、规章等，双方遵循*等、自愿、公*和诚实信用的原则，经甲乙双方协商一致，订立本协议并共同遵照执行。

　　一、由于乙方在工程施工中，发生合同外项目。

　　二、承包内容：

　　1、改移水管

　　2、水沟

　　3、硬路肩

　　4、临时网片的拆除

　　三、承包数量：见附件1。

　　四、承包总价： 元。(大写： 元整)

　　五、支付方式：执行原合同条款。

　　本协议一式四份，甲方三份乙方一份，双方签字盖章后协议生效，工程竣工验收合格后协议自行失效。

　　甲方(公章)：_________ 乙方(公章)：_________

　　法定代表人(签字)：_________ 法定代表人(签字)：_________

　　_________年____月____日 _________年____月____日

施工合同书12

　　发包方：______承包方：______

　　根据《中华人民共和国经济合同法的有关规定》和《中华人民共和国建筑法》的有关法律条款，经双方经协商同意签定本合同。

　　1、工程概况

　　1.1工程名称：______

　　1.2工程地点：______

　　2、承包范围

　　2.1承包地址：______

　　2.2承包单方价格卷材______元/每*方米;

　　3、工程量确定：

　　竣工后按实际测量的工程量计算(做工程量清单)。

　　4、双方责任

　　4.1发包方责任：______

　　4.1.1负责提供施工现场和作业面。

　　4.1.2负责提供必要的技术文件，如施工有变更时提前三天通知乙方。

　　4.2承包方责任：______

　　4.2.1负责进场工人的质量、安全生产、消防等专业培训合格后持证上岗。

　　4.2.2负责作业面的灭火器材。

　　4.2.3所承担项目工程质量达到北京市地方标准的'验收要求。

　　4.2.4负责工人的工伤保险和劳保用品。

　　4.2.5负责成品保护和文明施工。

　　4.2.6承包方负责提供材料相关文件，材料试验和施工资质证书。

　　5、工程保养

　　自工程验收(一个雨季)之日起，保修期为五年，保修期内的一切费用由承包方承担。

　　6、安全生产：

　　承包方负责承包范围内施工现场及整个场地的人身、财产安全。若发生安全生产和其它安全事故，一切责任全部由承包方负责。

　　7、付款

　　7.1工程完成后付给承包方承包费总额的一个雨季后付给承包方承包总额的______%，余下______%作为质保金，包修期满一次。

　　7.2付款以支票形式支付。

　　8、纠纷

　　双方发生纠纷协商解决，解决无效后到*谷区人民法院裁决。

　　9、其它事宜：

　　本合同一式三份，发包方二份，承包方一份。

　　发包方(盖章)：______承包方(盖章)：______法定代表：______法定代表：______

　　______年______月______日

施工合同书13

　　发包方（以下简称甲方）：_________

　　承包方（以下简称乙方）：_________

　　依照《中华人民共和国合同法》及其他有关法律，遵循*等、自愿、公*和诚实信用的原则，双方就_________汽车零部件有限公司标准篮球场施工，订立本合同。

　　第一条项目概况

　　1．1施工地点：_________厂区内

　　1．2施工区域：宿舍楼东侧

　　1．3项目及价款

　　1．3．1应管理部要求，思途宿舍楼东侧需建标准篮球场具体要求如下：

　　1、篮球场场地几何尺寸为_________M。划线区域几何尺寸为_________M。

　　2、基础处理：200厚塘渣垫层、150厚三渣稳定层、50厚粗粒沥青混凝土、_________厚细粒沥青混凝土。高出外围路面_________，四周围堰用C25混凝土浇筑。场地长向各设置明沟一条要求用混凝土浇筑钢钎维盖板。

　　3、球场周围用_________mmx3mm焊接钢管做立柱、_________3焊接钢管做上下横档，焊接成_________M高的围网框架，内填_________x_________mmPE空包胶铁丝网。用_________mm钢管和包胶铁丝网做_________x_________铁门一扇。

　　4、全部铁器喷涂两层防锈红丹底漆和两层墨绿色防锈面漆。

　　5、用_________mmx_________mm钢管做_________M高灯柱_________根，_________mm钢管做灯臂悬挑_________mm，安装_________W金属卤化灯具8套。

　　6、预埋_________mm—_________mmPVC管线，布装电线接通至控制箱。

　　7、安装_________A防水防漏电配电控制箱一只。

　　8、面层铺设采用美国德克瑞丙烯酸面层涂料。分三步施工，找*层用沥青基础涂料反复找*不*整处厚度约_________mm、粘合层在沥青底基上铺涂粘合层涂料二层厚度约_________mm、纹理层厚度约_________mm、色彩层厚度约_________mm。

　　9、篮球场两侧各做_________m长、宽_________cm的钢制长凳。凳面用_________x_________x_________扁钢管制作，凳腿用_________x_________x_________方管制作。凳面并同围栏立管连接。

　　10、篮球架属于甲指材料需甲方指定品牌、价格，工程完工后在结算中予以调整。

　　第二条合同价款

　　2．1本合同为固定总价：_________元人民币_________万_________仟_________佰_________拾_________元整（安装所用的其他机械设备架子等均由乙方自备，费用包含在合同总价中。）

　　2．2增加工程量需有甲方签证单。

　　2．2 提供建筑业统一发票。

　　第三条施工期限

　　3．1开、竣工时间：自甲方发出进场通知起_________日，每延误一天扣除_________元工程款。施工期间服从甲方现场进度安排。

　　第四条质量保证

　　4．1保证本工程施工质量，甲方按照验收统一标准核验施工质量，场地排水流畅

　　4．2此工程保修期为一年，至工程完工双方验收合格之日起，一年内如因乙方原因导致的问题，由乙方负责无偿返修到合格。

　　第五条工程验收

　　5．1在工程完成后10个工作日内，甲方须组织相关人员验收并确认实际作业数量；如遇特殊情况需延期的.通知乙方，经乙方同意后延迟，最多不超过十天。

　　5．2如有下列情形之一，应视为本工程已事实上完成验收并经甲方确认合格。

　　5．2．1甲方超过规定的时间不做验收的。

　　5．2．2乙方的作业区域已经被投入使用且未对施工质量提出疑义的。

　　第六条付款方式

　　6．1合同签订乙方进场付合同总价的_________%预付款，工程完工验收合格后付至结算价的95%，余款保修期满后28天内，一次性付清（保修期为一年）。

　　第七条违约与争议

　　7．1如甲乙双方中的一方单方面解除合同或部分解除合同，应负违约责任，按照违约额的_________%支付对方违约金。

　　7．2如甲方不按照合同规定的进度支付合同款，甲方未提供正常的工作作业面，乙方有权停止施工，所造成的误工损失由甲方承担。

　　7．3因履行本合同发生的争议，由双方协商解决，协商不成通过仲、诉讼方式解决。

　　第八条合同生效与终止

　　8．1本合同自双方盖章之日起生效。

　　8．2双方办理验收结算后，本合同即告终止（保修条款除外）。

　　第九条附则

　　9．1未尽事宜，按照《中华人民共和国合同法》、等相关法律规章执行，或双方协商解决。

　　9．2本合同壹式肆份，由甲乙双方各持贰份，均具有同等法律效力。

　　甲方（公章）：_________乙方（公章）：_________

　　法定代表人（签字）：_________法定代表人（签字）：_________

　　_________年____月____日_________年____月____日

施工合同书14

　　发包人：

　　承包人：

　　依照《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》和其他有关法律、行政法规、文件及原《施工合同》，遵循*等、自愿、公*和诚实信用的原则，双方就本建设工程《施工合同》外相关补充施工内容有关事项协商一致，订立本补充协议。

　　一、工程概况

　　工程名称：

　　工程内容：

　　二、工期及质量

　　增加工作内容在施工计划进度关键线路上的监理签证相应顺延总工期，不影响工期的.不顺延工期。工程质量必须达到合格标准。

　　三、工程价款

　　补充施工内容工程价款为万元整(其中：泵房：万元、危险品库房：万元、高低压变配电房(开闭所)：万元、挡土墙：万元)。以财政审核造价为结算价。

　　补充施工内容工程价款的确定。补充工程内容结算价一律套用当地现行相关定额及相应取费标准和安全文明施工措施费率确定，主材价格按施工期间当地发布的信息价，结合监理、发包方签证进行调整。

　　四、其它补充

　　工程施工过程中涉及的相关问题一律按原《施工合同》约定执行。本补充协议一式肆份，甲、乙双方各执贰份，经双方签字盖章后生效。

　　补充协议订立时间：____年__月___日

　　发包方(章)：

　　承包方(章)：

　　法定代表人：

　　法定代表人：

　　____年__月___日

　　____年__月___日

施工合同书15

　　建设单位：________有限公司，施工单位：________

　　发包人：________（全称）承包人（全称）：________

　　依照《民法典》、《中华人民共和国建筑法》及其他有关法律、行政法规，遵循*等、自愿、公*和诚实信用的原则，双方就本建设工程施工事项协商一致，订立本合同。

　　一、工程概况工程名称：工程内容：办公室水电工程（含灯具），厕所隔断，办公室隔断（夹心泡沫板隔断、1.5c厚钢化玻璃隔断），门窗工程（玻璃推拉门、夹心板门）厨房灶台，地胶铺装

　　二、工程承包范围承包范围：

　　一：二层装修范围：

　　1、地面铺设地胶；

　　2、室内隔墙采用*板型夹心泡沫板（镀锌钢管立柱）；

　　3、隔墙门采用*板型夹心泡沫板材料（门框采用镀锌钢管门框）；

　　4、房间水电线路布置（含灯具、电线采用线槽铺设明装、厕所安装2个盥洗盆）；

　　5、空调孔位钻孔及用电线路铺设；

　　6、厕所用水改装；

　　二：三层、四层装修范围：

　　1、客厅内玻璃隔断（玻璃为1.5厚钢化玻璃），玻璃门采用推拉门；

　　2、厕所内隔断（含门）；

　　3、空调孔位钻孔及用电线路铺设；

　　4、各房间用电线路改装（根据甲方要求重新布置，含灯具、重新布置线路采用线槽明装，厕所安装两个盥洗盆）；

　　5、厕所用水改装；

　　三：五层层装修范围：

　　1、厨房灶台制作安装；

　　2、抽油烟机安装（设备由甲方购买）

　　3、各房间用电线路改装（根据甲方要求重新布置，含灯具、重新布置线路采用线槽明装，厕所安装两个盥洗盆）；

　　4、空调孔位钻孔及用电线路铺设；

　　5、厕所内隔断（含门）；

　　6、露台增加木门一道，上边采用木工板封闭。

　　四：卫生清理费。

　　三、合同工期合同工期总日历天数________天。

　　四、质量标准工程质量标准：符合国家现行质量验收标准及甲方提供的图纸要求。

　　五、合同价款本工程实行总价包干肆万元整（40000.00元），由乙方包工包料。

　　六、工期要求本工程工期要求为15天，若乙方拖延一天处罚合同金额5%，

　　七、承包人向发包人承诺按照合同约定进行施工、竣工并在质量保修期6个月内承担工程质量保修责任。

　　八、发包人向承包人承诺按照合同约定的期限和方式支付合同价款及其他应当支付的款项。

　　九、安全施工

　　1、安全防护1．1承包人必须严格遵守《中华人民共和国安全生产法》。本工程所涉及的安全防护均由承包人负责（不另行计费），由于安全保护措施不当而造成的`人员伤亡事故，由承包人自行承担。

　　十、合同价款与支付

　　1、合同价款及调整1．1本工程结算方式为合同包干结算制；

　　2、本工程中所有分项均包含材料费、人工费、机械费、税收，管理费、安全措施费、利润，不在进行其他费用调整。

　　十一、工程量确认

　　1、承包人向工程师提交已完工程量报告的时间：时间为7天。

　　2、工程款支付双方约定的工程款（进度款）支付的方式和时间：工程竣工后____日内付至完成工程款

　　发包人：________）承包人：________

　　法定代表人：________（签字）法定代表人：________（签字）

　　_____年____月________日________年____月________日