1、我方愿以所报的投标总价并按上述图纸、合同条款、工程建设标准和工程量清单的条件要求承包上述工程的施工、竣工,并承担任何质量缺陷保修责任,实行综合单价风险包干,且我们理解招标文件中关于投标报价的有关规定,并且无意询求此外的任何解释。
2、我方将派出(项目经理姓名)作为本次招标工程的项目经理。项目经理将认真履行项目经理管理岗位职责,对工程项目施工全过程及整个现场承担全面管理的责任和义务,并保证常驻现场。
3、在中标后,投入本工程的技术人员和管理人员将常驻现场,并不随意更换所拟派的项目技术人员和管理人员,如确需更换,须报监理公司、发包人审批认可。
4、一旦我方中标,我方保证按合同协议书中规定的工期日历天内完成并移交全部工程,工程质量达到。严格执行《建设工程质量管理条例》中有关工程保修条款。
5、若我方中标,在中标后自愿按招标文件要求提交工程履约保证给招标人。
6、我方同意所提交的投标文件在“招标文件投标须知”中规定的投标有效期 天内有效,在此期间内如果中标,我方将受此约束。
7、我方提供的资料全部为真实资料,如我方提供的业绩资料不真实或存在虚假,我方将放弃中标的权利,并承担由此产生的责任。
8、我方已详细审核全部招标文件及工程量清单,包括修改补充通知、答疑(如有时)及有关附件,我方完全响应并认可上述文件的所有条款。
9、投入本工程的建筑原材料、构配件的`质量都是经质量检验合格的产品。
10、我单位将严格按照招标人发出的设计图纸进行施工,不擅自改变设计图纸进行施工。
11、项目管理部将制定施工安全管理管理机构和安全管理责任制,配备工程建设项目专职安全员,并认真落实各项施工安全生产、文明施工的管理规定。所有工程建设施工作业人员都是经过安全教育和技术操作培训,特殊工种的作业人员须有相应的技术资质证书。
12、承诺实施完成本工程范围内的增加及变更工程,费用按照投标报价书中的相应价格或经审定的价格完成;
13、除非另外达成协议生效,你方的中标通知书和本投标文件将成为约束双方的合同文件的组成部分。
14、我们理解招标文件中关于定标的方法,并且无意询求此外的任何解释。
投标人:(盖章)
单位地址:
法定代表人或其委托代理人:(签字或盖章)
电话:
传真:
日期:年 月 日
1、我方愿以所报的投标总价并按上述图纸、合同条款、工程建设标准和工程量清单的条件要求承包上述工程的施工、竣工,并承担任何质量缺陷保修责任,实行综合单价风险包干,且我们理解招标文件中关于投标报价的有关规定,并且无意询求此外的任何解释。
2、我方将派出 (项目经理姓名)作为本次招标工程的项目经理。项目经理将认真履行项目经理管理岗位职责,对工程项目施工全过程及整个现场承担全面管理的责任和义务,并保证常驻现场。
3、在中标后,投入本工程的技术人员和管理人员将常驻现场,并不随意更换所拟派的项目技术人员和管理人员,如确需更换,须报监理公司、发包人审批认可。
4、一旦我方中标,我方保证按合同协议书中规定的工期 日历天内完成并移交全部工程,工程质量达到 。严格执行《建设工程质量管理条例》中有关工程保修条款。
5、若我方中标,在中标后自愿按招标文件要求提交工程履约保证给招标人。
6、我方同意所提交的投标文件在“招标文件投标须知”中规定的.投标有效期
天内有效,在此期间内如果中标,我方将受此约束。
7、我方提供的资料全部为真实资料,如我方提供的业绩资料不真实或存在虚假,我方将放弃中标的权利,并承担由此产生的责任。
8、我方已详细审核全部招标文件及工程量清单,包括修改补充通知、答疑(如有时)及有关附件,我方完全响应并认可上述文件的所有条款。
9、投入本工程的建筑原材料、构配件的.质量都是经质量检验合格的产品。
10、我单位将严格按照招标人发出的设计图纸进行施工,不擅自改变设计图纸进行施工。
11、项目管理部将制定施工安全管理管理机构和安全管理责任制,配备工程建设项目专职安全员,并认真落实各项施工安全生产、文明施工的管理规定。所有工程建设施工作业人员都是经过安全教育和技术操作培训,特殊工种的作业人员须有相应的技术资质证书。
12、承诺实施完成本工程范围内的增加及变更工程,费用按照投标报价书中的相应价格或经审定的价格完成;
13、除非另外达成协议生效,你方的中标通知书和本投标文件将成为约束双方的合同文件的组成部分。
14、我们理解招标文件中关于定标的方法,并且无意询求此外的任何解释。
投标人: (盖章)
单位地址:
法定代表人或其委托代理人: (签字或盖章)
电话: 传真:
日期: 年 月
日
本人某某,应付某某人应付款(款项名称)多少元整。本人承诺按以下方式支付:
1.于_____年_____月_____日支付人民币_____佰____拾____万____仟____佰____拾____元整(¥_________)。
2.于_____年_____月_____日支付人民币_____佰____拾____万____仟____佰____拾____元整(¥_________)。
3.于____年____月____日支付余款计人民币____佰____拾____万____仟____佰____拾____元整(¥_________)。
本人承诺严格按照以上时间付款。超出期限,本人按日向收款人支付未付款万分之_____的违约金;逾期超出______日,本人按日向收款人支付未付款万分之_____的违约金,收款人同时保留向本人追偿其他相关损失的.权利。
承诺人(签字):
年月日
致XX公司:
我公司承诺承包收取,收取方式为现金+抵房屋模式,具体条款如下:
(1)正负零完成拨付进度合同款的90%,其中40%拨付
现金,50%抵顶房屋。
(2)主体完成拨付完成进度合同款的90%,其中40%拨
付现金,50%抵顶房屋。
(3)装饰完成拨付完成进度合同款的90%,其中40%拨
付现金,50%抵顶房屋。
(4)竣工验收合格、结算(结算在乙方施工内容全部结束
28天内完成)完成后十日内发包人拨付结算价的.95%(其中50%以房屋形式抵顶工程款),剩余5%(抵房款)作为质量保修金,待最终保修期(保修期24个月)满后办理房屋抵顶手续。
承诺人:XXX
时间:XXXX年XX月XX日
本人某某,应付某某人应付款(款项名称)多少元整。本人承诺按以下方式支付:
1.于_____年_____月_____日支付人民币_____佰____拾____万____仟____佰____拾____元整(¥_________)。
2.于_____年_____月_____日支付人民币_____佰____拾____万____仟____佰____拾____元整(¥_________)。
3.于____年____月____日支付余款计人民币____佰____拾____万____仟____佰____拾____元整(¥_________)。
本人承诺严格按照以上时间付款。超出期限,本人按日向收款人支付未付款万分之_____的违约金;逾期超出______日,本人按日向收款人支付未付款万分之_____的`违约金,收款人同时保留向本人追偿其他相关损失的权利。
承诺人(签字):
年月日
致XX公司:
我公司承诺承包收取,收取方式为现金+抵房屋模式,具体条款如下:
(1)正负零完成拨付进度合同款的`90%,其中40%拨付
现金,50%抵顶房屋。
(2)主体完成拨付完成进度合同款的90%,其中40%拨
付现金,50%抵顶房屋。
(3)装饰完成拨付完成进度合同款的90%,其中40%拨
付现金,50%抵顶房屋。
(4)竣工验收合格、结算(结算在乙方施工内容全部结束
28天内完成)完成后十日内发包人拨付结算价的95%(其中50%以房屋形式抵顶工程款),剩余5%(抵房款)作为质量保修金,待最终保修期(保修期24个月)满后办理房屋抵顶手续。
承诺人:XXX
时间:XXXX年XX月XX日
本人某某,应付某某人应付款(款项名称)多少元整。本人承诺按以下方式支付:
1.于_____年_____月_____日支付人民币_____佰____拾____万____仟____佰____拾____元整(¥_________)。
2.于_____年_____月_____日支付人民币_____佰____拾____万____仟____佰____拾____元整(¥_________)。
3.于____年____月____日支付余款计人民币____佰____拾____万____仟____佰____拾____元整(¥_________)。
本人承诺严格按照以上时间付款。超出期限,本人按日向收款人支付未付款万分之_____的违约金;逾期超出______日,本人按日向收款人支付未付款万分之_____的'违约金,收款人同时保留向本人追偿其他相关损失的权利。
承诺人(签字):
年月日
致:xxx电讯科技工程有限公司
贵司承接的.沪蓉西高速公路恩利段机电工程,经双方结算,截止20xx年9月2日,我司尚欠贵司工程款共计人民币大写:xxxxx元整(¥:xxxxx元)未支付。
经双方协商,我司承诺按如下方案付清所欠工程款:
一、你司向法院申请撤诉,法院下达撤诉裁定书后x日内付清全部工程款,即¥xxxx元;
二、上述款项你司须开具等额增值税发票,已开发票金额¥:xxxxx元;
三、本案已经发生的诉讼费用¥10600元由我司承担,你司须提供缴纳诉讼费发票原件;
四、以上款项付清后,双方所有款项均已结清,你司不得以任何理由就本案再行起诉;
五、如我司未能在承诺期间付款,自愿承担合同总金额30%的违约金。
xxxx股份有限公司(盖章)
xx年xx月xx日
本人某某,应付某某人应付款(款项名称)多少元整。本人承诺按以下方式支付:
1.于_____年_____月_____日支付人民币_____佰____拾____万____仟____佰____拾____元整(¥_________)。
2.于_____年_____月_____日支付人民币_____佰____拾____万____仟____佰____拾____元整(¥_________)。
3.于____年____月____日支付余款计人民币____佰____拾____万____仟____佰____拾____元整(¥_________)。
本人承诺严格按照以上时间付款。超出期限,本人按日向收款人支付未付款万分之_____的违约金;逾期超出______日,本人按日向收款人支付未付款万分之_____的违约金,收款人同时保留向本人追偿其他相关损失的权利。
承诺人(签字):
年月日
******公司:
我方 所承包的 现已结算完毕,经与公司协商本次支付 元工程款。本次所结工程款我方保证优先用于支付工人工资、材料供应商的材料款等,保证款项支付到位不出现拖欠情况,并保证工人、材料供应商等不因任何原因**或闹事等有损贵公司利益事件发生。如发生上述事件均与贵公司无关,每发生一次我方同意公司从应向我方支付款项中直接扣除 元,并且我方承担由此产生的'一切后果。
承诺方(签字或盖章):
时 间:
年 月 日
——工程付款承诺书 (菁华5篇)
根据你方招标的xxxxx7栋 工程的招标文件、遵照《中华人民共和国招标投标法》等有关规定,经踏勘项目现场和研究上述招标文件的投标须知、合同条款、图纸、工程建设标准和工程量清单及其他有关文件后,我方愿意全部按照招标文件的规定,郑重提交我们的投标文件,并作出以下承诺:
1、我方愿以所报的投标总价并按上述图纸、合同条款、工程建设标准和工程量清单的条件要求承包上述工程的施工、竣工,并承担任何质量缺陷保修责任,实行综合单价风险包干,且我们理解招标文件中关于投标报价的有关规定,并且无意询求此外的任何解释。
2、我方将派出 朱某某 作为本次招标工程的项目经理。
项目经理将认真履行项目经理管理岗位职责,对工程项目施工全过程及整个现场承担全面管理的责任和义务,并保证常驻现场。
3、在中标后,投入本工程的技术人员和管理人员将常驻现场,并不随意更换所拟派的项目技术人员和管理人员,如确需更换,须报监理公司、发包人审批认可。
4、一旦我方中标,我方保证按合同协议书中规定的工期 400 日历天内完成并移交全部工程,工程质量达到设计要求 。
严格执行《建设工程质量管理条例》中有关工程保修条款。
5、若我方中标,在中标后自愿按招标文件要求提交工程履约保证给招标人。
6、我方同意所提交的投标文件在“招标文件投标须知”中规定的投标有效期30天内有效,在此期间内如果中标,我方将受此约束。
7、我方提供的资料全部为真实资料,如我方提供的业绩资料不真实或存在虚假,我方将放弃中标的权利,并承担由此产生的责任。
8、我方已详细审核全部招标文件及工程量清单,包括修改补充通知、答疑(如有时)及有关附件,我方完全响应并认可上述文件的所有条款。
9、投入本工程的建筑原材料、构配件的质量都是经质量检验合格的产品。
10、我单位将严格按照招标人发出的设计图纸进行施工,不擅自改变设计图纸进行施工。
11、项目管理部将制定施工安全管理管理机构和安全管理责任制,配备工程建设项目专职安全员,并认真落实各项施工安全生产、文明施工的管理规定。
所有工程建设施工作业人员都是经过安全教育和技术操作培训,特殊工种的作业人员须有相应的技术资质证书。
12、承诺实施完成本工程范围内的.增加及变更工程,费用按照投标报价书中的相应价格或经审定的价格完成;
13、除非另外达成协议生效,你方的中标通知书和本投标文件将成为约束双方的合同文件的组成部分。
14、我们理解招标文件中关于定标的方法,并且无意询求此外的任何解释。
承诺人:XXX
时间:XXXX年XX月XX日
我公司(承建单位)委托贵方为我公司联系承接工程施工业务,依据《中华人民共和国合同法》第二十三章关于居间、业务酬金支付之规定,我公司《承建单位》全体股东以全部法律责任和经济责任,并以法律代表人,个人承担连带的担保责任。
签署此份承诺书,同意依法向贵方支付业务居间,业务酬金并遵守以下承诺条款执行:
一、 劳务酬金的支付
贵方通过努力,为我公司承接了海南省文昌市南阳供销社(职工保障性住房一栋)的承建施工业务,建筑面积为6000㎡(以发包方与承建方核定的造价侍定);我公司承诺合同包工包料造价的5.5%作为业务酬金支付给贵方(税后款,现金支付)。
二、 劳务酬金支付约定
1、 第一次支付时间为:本施工项目在承建单位进场后办理建筑施工许可证之日第二个工作日内支付贵方人民币拾万元整(税后)。
2、 第二次支付时间为:本施工项施工至三层框架封顶(加空层除外)第一批进度款支付时,第二个工作日内支付贵方人民币贰拾万元整(税后)。
3、 第三次支付时间为:本施工项目施工至六层框架封顶(加空层除外)第二批进度款支付时,第二个工作日内支付贵方人民币壹拾伍万给贵方(税后)
4、 第四次支付时间为:本施工项施工至整体封顶后,第二个工作日内一次付清贵方。
三、 贵方无需向我单位及个人开具任何收款凭证。
四、 违约责任
我单位遵照上述支付条款约定按时支付各款项,如有延误,每延误一天按应支付款额万分之六(每天计算)支付贵方滞纳金;贵方也可以通过仲裁机关或法律程序解决。
五、 其它约定事项
1、 本承诺书所承诺之条款不可受更,不可撒销,无条件保证兑现索即付之凭证,不受我单位名称、法人变更,企业改制或重组等因素的影响,直到款项付清后终止。
2、本协议郑巨豪等四位先生应履行的义务,
①负责完成业主方与施工方的施工合同签订。
②协调完善业主方与施工方的施工合同中的相关内容。
③保证该项目的真实性。
3、若本人承接该项目施工,本承诺书生效,否则与本人无关,本协议书自动失效。
4、本承诺书一式三份,自承诺单位负责人(代表人)签字后即生效。
承建单位(盖章):(待办)
施工单位负责人(代表)签字:
身份证号码:
我公司已按合同约定,按期拨付在建项目或已全部结清完工项目工程款项,至今未拖欠任何建设工程项目工程款,若有隐瞒,我公司愿接受包括失信惩戒等方式在内法律责任。对拟建××工程,我公司已备足建设资金,并承诺按合同约定支付工程款。
特此承诺。
×××公司(盖章)
20×年×月×日
垫付工程款承诺书:
我公司负责开发建设的' 工程进入投标阶段,我公司将严格按照招标投标法律、法规和规章的规定组织投标工作,并在此郑重承诺:
我公司承诺对于本工程的工程承实施过程中,愿垫付工程款达到合同额的30%。按照承诺,合同进度付款条件相应修改。
特此承诺。
单位(盖章)
******公司:
我方 所承包的 现已结算完毕,经与公司协商本次支付 元工程款。本次所结工程款我方保证优先用于支付工人工资、材料供应商的材料款等,保证款项支付到位不出现拖欠情况,并保证工人、材料供应商等不因任何原因*或闹事等有损贵公司利益事件发生。如发生上述事件均与贵公司无关,每发生一次我方同意公司从应向我方支付款项中直接扣除 元,并且我方承担由此产生的一切后果。
承诺方(签字或盖章):
时 间:
年 月 日
——工程付款承诺书样本 (菁华3篇)
珠海市建设工程招标投标管理中心:
我公司负责开发建设_______工程进入招标阶段,我公司将严格按照招标投标法律、法规和规章规定组织招标投标工作,并在此郑重承诺:
1、我公司在招标前和招标过程中,决不以摸底、解情况或其他原因为由,与施工企业商谈是否具备垫资能力、垫资工程部位、期限、额度等。
2、在工程开工后至竣工验收之前,我公司将严格按照合同约定方式和期限支付工程款。
3、我公司将按照中标价格和中标工期签订施工承包合同,决不在经招投标监管机构备案合同之外再与中标企业签订涉及降低造价、垫资施工等条款任何合同或协议。
4、如违背上述承诺,我公司将自愿承担由此引起法律责任。
特此承诺。
开发单位名称(盖章)
年 月 日
由 承包,经双方协商,部分工程与 联合经营。经考查核实,该项目工程手续齐备,完全属实,无虚假,无欺诈。 ,自愿给 等 人,支付该工程劳务合作费用,第一次土方为 m3,劳务费用为 元/m3(税后),在缴纳保证金同时,支付该工程劳务合作费和前期费用。支付给上述人员首付现金(税后) 元,该款分二次在每月结算时扣除。如发生任何工程变故,我方决无反悔,不追究他人一切经济和法律责任。该项目工程如需续签合同,按以上支付给上述人员报酬和劳务费用。如果承诺人不按时支付劳务费用,收款人有权通过甲方扣除该款。
此据
承诺人:
收款人:
身份证号:
电话:
电话:
年 月 日
本人 (身份证号码: ),为 项目 班组负责人。今收到项目部工程款(大写: ),现本班组在本工程工程款及工人工资款已全部结清。余下(大写: )作为工程质量保修金,待保修期满 内付清(按班组与项目签订工程施工合同条款为准)。本人保证结清所有工人工资款。今后若发生本班组工人因工程款及工人工资款引发纠纷,本人愿承担因纠纷所引起一切损失及法律责任,所有责任均与福建大舟建设集团有限公司无关。
承诺人: 见证人:
日期: 年 月 日
福建大舟建设集团有限公司厦门分公司
年 月 日
云南宸业建筑工程有限公司:
我公司开发项目“辉映兰苑”项目现已进入主体外立面装饰阶段。该项目目前业已完成投资约11000万元,已经支付工程款6000多万元,剩余4000多万元暂由贵公司垫付。我公司郑重承诺:自即日起至2015年4月前付清除质量保证金以外全部工程款约4000万元。
如违背上述承诺,我公司自愿承担由此引起法律责任。
特此承诺
——付款承诺书 (菁华10篇)
xxxxxx公司:
我方所承包的xxx现已结算完毕,经与公司协商本次支付元工程款。本次所结工程款我方保证优先用于支付工人工资、材料供应商的材料款等,保证款项支付到位不出现拖欠情况,并保证工人、材料供应商等不因任何原因*或闹事等有损贵公司利益事件发生。如发生上述事件均与贵公司无关,每发生一次我方同意公司从应向我方支付款项中直接扣除元,并且我方承担由此产生的一切后果。
承诺方(签字或盖章):
时间:
20xx年XX月XX日
我(付款人)于20xx年04月19日签订了编号为元;现我公司知悉(收款人)已在贵行申请上述合同项下的应收帐款保理业务,我司亦已收到上述合同项下发票号码为总金额为元的全部货物,并已检验合格。我司在此不可撤销承诺承担上述货款的到期全额付款义务(到期日),不以任何包括上述商务合同执行中的争议等为理由拒付。
本承诺书自作出之日起至上述应收帐款全部付清之日止保持有效。
承诺人公章:
XXXXXXXXXX有限公司:
我公司 (单位名称)于年 月日向XXXXXX有限公司进货冰箱一批共计台,合计人民币( 元),该批货款我公司没有支付;加上前期欠款,我公司累计共欠宁波浪木电器有限公司货款人民币 (大写)元(小写);以上欠款我公司承诺在 20xx年 9月 25 日内无条件全部归还给XXXXXX有限公司,逾期我公司承诺每天按欠款总金额千分之五的标准向XXXXXX有限公司支付违约金。
(附件:我公司营业执照复印件)
特此承诺
欠款人单位名称(盖公章):
欠款单位负责人签名:
年月日
担保人一签名(签字/盖章):担保人二签名(签字/盖章):
年 月
审批:
年月日
Xx有限公司:
本公司xx建筑工程有限公司,于20xx年与贵公司签订预拌混凝土购销合同(合同编号:xx),截止到20xx年8月20日,总贷款为22354245.88元整(大写:贰仟贰佰叁拾伍万肆仟贰佰肆拾伍元捌角捌分,过程结算金额,不作为结算依据),已支付1090万元(大写:壹仟零玖拾万元整)。
按照合同付款条件截止到20xx年8月20日:
洋房封顶部分应付款:17568955.25*100%=1756.895525万元(封顶超过6个月按照100%结算)
高层已封顶部分(19、20#楼):2049966.88*0.8=163.9973504万元
高层未封顶部分(21#楼):2735323.75*0.6=164.119425万元 共计:20xx.0123万元,拖欠995.0123万元
本公司承诺按照以下进度及方式支付:
第一期:于20xx年9月12日前支付人民币壹佰万元整(¥1000000.00元)。
第二期:于20xx年9月25日前支付人民币贰佰万元整(¥2000000.00元)。
第三期:于20xx年10月10日前支付人民币贰佰万元整(¥2000000.00元)
第四期:于20xx年10月30日前支付人民币贰佰伍拾万元整(¥2000000.00元)
本公司承诺严格按照以上时间付款。任何一期超出期限,贵公司均可立即停供本项目混凝土,同时本公司按照银行贷款同期利率3倍承诺单位(签字、盖章):
20xx年9月10日 支付违约金,贵公司同时保留向本公司追偿其他相关损失的`权利。
债权人:身份证号:
借款人:身份证号:
担保人:身份证号:
借款人潘建立向王水明分别于20xx年2月9日借款25万元和20xx年4月28日借款20万元,总计45万元,借款期限均为2个月,担保人承担连带保证责任。借款到期后,借款人潘建立、担保人高华方和债权人王水明三方在20xx年2月15日达成延期归还协议各一份。现因借款人潘建立躲债失联,担保人也因经营资金周转困难一时无法履行保证义务,经担保人与债权人友好协商,并经债权人同意,担保人请求债权人将担保人的担保责任转为一般保证责任,并承诺债权人向借款人主张还款义务并穷尽法律程序后债权仍无法实现情况下,担保人在债权人向法院申请执行之日起3个月内,借款人仍无法履行全部法律判决的义务时,由担保人无条件履行法律文书所确定的全部判决义务。
担保人高华方愿为借款人的上述两笔借款继续担保,并且承担一般保证责任,担保期限为还款期限届满之日(债权人向法院申请执行之日起3个月后)起两年。
年月日
xx市建设工程招标投标管理中心:
我公司负责开发建设的xxxxxxx工程进入招标阶段,我公司将严格按照招标投标法律、法规和规章的规定组织招标投标工作,并在此郑重承诺:
1、我公司在招标前和招标过程中,决不以摸底、了解情况或其他原因为由,与施工企业商谈是否具备垫资能力、垫资工程部位、期限、额度等。
2、在工程开工后至竣工验收之前,我公司将严格按照合同约定的方式和期限支付工程款。
3、我公司将按照中标价格和中标工期签订施工承包合同,决不在经招投标监管机构备案的合同之外再与中标企业签订涉及降低造价、垫资施工等条款的任何合同或协议。
4、如违背上述承诺,我公司将自愿承担由此引起的法律责任。
特此承诺。
开发单位名称(盖章):xxx
20xx年xx月xx日
xxx电讯科技工程有限公司:
贵司承接的沪蓉西高速公路恩利段机电工程,经双方结算,截止20xx年9月2日,我司尚欠贵司工程款共计人民币大写: 元整(¥: 元)未支付。
经双方协商,我司承诺按如下方案付清所欠工程款:
一、你司向法院申请撤诉,法院下达撤诉裁定书后 日内付清全部工程款,即¥ 元;
二、上述款项你司须开具等额增值税发票,已开发票金额¥: 元;
三、本案已经发生的诉讼费用¥10600元由我司承担,你司须提供缴纳诉讼费发票原件;
四、以上款项付清后,双方所有款项均已结清,你司不得以任何理由就本案再行起诉;
五、如我司未能在承诺期间付款,自愿承担合同总金额30%的违约金。
xxxx股份有限公司
(盖章)
年 月 日
致xxxx:
我方收到贵方的招标文件后,经详细研究和现场踏勘,决定做以下承诺:
1、 我方如中标,接受其所有工程付款方式。
2、 我方如中标,愿按招标书的规定及《经济合同法》、《合同法》履行自己的义务。
3、 我方如中标,将按招标文件及相关合同要求提供所规定的各项服务和相关的产品服务。
4、 无论中标与否,我方愿承担招标准备及合同签订前招标书所要求的各项费用。
5、 本付款承诺书和招标文件、投标文件、产品合同同具法律效力。
投标单位(公章):
法人代表或授权人(签字):
投标时间:年月日
致:
根据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及国家、省市关于安全生产的有关法规规章的要求,为了确保对供应商的材料款支付到位保证主合同工程项目施工的顺利进行,确保本工程建设质量和进度,我司向贵司承诺:
1、我公司保证不因我司采购或组织材料款项的支付而影响贵司工程施工的安全、工期、质量,保证工程施工的连续性。如有发生,我司愿意承担由此造成的所有经济损失。
2、我公司保证不因我司采购或组织材料款项的支付而发生经济纠纷,若发生纠纷给贵司造成不良影响或信誉损失,我司愿意承担履约保证金10%的'违约责任。
5、本承诺书自我司法定代表人签字并加盖公章后生效。
承诺人: (盖章)
法定代表人(签章):
日期:20xx年x月x日
xxx有限公司:
我公司(单位名称)于20xx年x月x日向xxxxxx有限公司进货冰箱一批共计台,合计人民币(x元),该批货款我公司没有支付;加上前期欠款,我公司累计共欠宁波浪木电器有限公司货款人民币(大写:xxx元)(小写:xxx元);以上欠款我公司承诺在20xx年9月25日内无条件全部归还给xxxxxx有限公司,逾期我公司承诺每天按欠款总金额千分之五的标准向xxxxxx有限公司支付违约金。
(附件:我公司营业执照复印件)
特此承诺。
欠款人单位名称(盖公章):xxxx
欠款单位负责人签名:xxx
20xx年x月x日
担保人一签名(签字/盖章):xxx担保人二签名(签字/盖章):xxx
20xx年x月x日
审批:
20xx年x月x日
——公司付款承诺书 (菁华10篇)
xxxxxx公司:
我方所承包的现已结算完毕,经与公司协商本次支付元工程款。本次所结工程款我方保证优先用于支付工人工资、材料供应商的材料款等,保证款项支付到位不出现拖欠情况,并保证工人、材料供应商等不因任何原因*或闹事等有损贵公司利益事件发生。如发生上述事件均与贵公司无关,每发生一次我方同意公司从应向我方支付款项中直接扣除元,并且我方承担由此产生的'一切后果。
承诺方(签字或盖章):
时间:
本人 : 购买润阳泓福壹号 房源,于20xx年10月22日签定商品房买卖合同,合同总金额: 。
经本人申请并经徐州XXXXXXX有限公司同意,该套房源房款实行分期付款。本人现已支付房款: 万元整(人民币),余款 ,本人承诺于月日前付清。
如到期本人未能付清剩余购房款,本人同意解除本人所认购润阳泓福壹号房源的商品房买卖合同,并以房款未付部分作为基数按照银行同期借款利率的四倍向徐州XXXXXXX有限公司支付利息。另本人将履行双方所签定商品房买卖合同中相关的`违约条款,支付本人所认购房源总房款的10%的违约金给徐州XXXXXXX有限公司。
在解除本人所认购润阳泓福壹号房源商品房买卖合同的过程中,本人将全力配合该项工作。否则本人将另行赔付徐州XXXXXXX有限公司人民币10000元整。
徐州XXXXXXXX有限公司
公司签章
客户签字:
20xx年10月22日
本人:购买xxxx房源,于20xx年xx月xx日签定商品房买卖合同,合同总金额:xxxx。
经本人申请并经xxxxxxxxx有限公司同意,该套房源房款实行分期付款。本人现已支付房款:xx万元整(人民币),余款xx,本人承诺于xx月xx日前付清。
如到期本人未能付清剩余购房款,本人同意解除本人所认购xxxx房源的商品房买卖合同,并以房款未付部分作为基数按照银行同期借款利率的四倍向xxxxxxxxx有限公司支付利息。另本人将履行双方所签定商品房买卖合同中相关的违约条款,支付本人所认购房源总房款的xx%的违约金给xxxxxxxxx有限公司。
在解除本人所认购xxxx房源商品房买卖合同的过程中,本人将全力配合该项工作。否则本人将另行赔付xxxx有限公司人民币xxxx元整。
xxxx有限公司
公司签章
客户签字:xxx
20xx年xx月22日
致xxxx:
我方收到贵方的招标文件后,经详细研究和现场踏勘,决定做以下承诺:
1、 我方如中标,接受其所有工程付款方式。
2、 我方如中标,愿按招标书的规定及《经济合同法》、《合同法》履行自己的'义务。
3、 我方如中标,将按招标文件及相关合同要求提供所规定的各项服务和相关的产品服务。
4、 无论中标与否,我方愿承担招标准备及合同签订前招标书所要求的各项费用。
5、 本付款承诺书和招标文件、投标文件、产品合同同具法律效力。
投标单位(公章):
法人代表或授权人(签字):
投标时间:年月日
致xxxx:
我方收到贵方的招标文件后,经详细研究和现场踏勘,决定做以下承诺:
1、 我方如中标,接受其所有工程付款方式。
2、 我方如中标,愿按招标书的`规定及《经济合同法》、《合同法》履行自己的义务。
3、 我方如中标,将按招标文件及相关合同要求提供所规定的各项服务和相关的产品服务。
4、 无论中标与否,我方愿承担招标准备及合同签订前招标书所要求的各项费用。
5、 本付款承诺书和招标文件、投标文件、产品合同同具法律效力。
投标单位(公章):
法人代表或授权人(签字):
投标时间:年月日
宜宾业之峰装饰有限公司:
本人梁芳、*,委托贵司装修紫轩洗澡中心装饰工程,工程总款结算金额为人民币112万元整(大写:壹佰壹拾贰万元整),现已支付贵司人民币61万元整(大写:陆拾壹万元整)尚余人民币51万元整(大写:伍拾壹万元整)未支付。经双方友好协商,本人郑重承诺余款按以下方式分期支付贵司:
1、20xx年9月25日支付人民币10万元整(大写:壹拾万元整);
2、20xx年10月25日支付人民币10万元整(大写:壹拾万元整);
3、20xx年11月25日支付人民币10万元整(大写:壹拾万元整);
4、20xx年12月25日支付人民币10万元整(大写:壹拾万元整);
5、20xx年1月25日支付人民币9万元整(大写:玖万元整);
6、余款2万元整办理洗澡中心代金卡一张。
如本人未按照以上方式准时足额支付余款,则本人按每天人民币1000元(大写:壹仟元整)支付贵司违约金。
特此承诺!
承诺人(签字):xxx
xxxx年xx月xx日
xx市建设工程招标投标管理中心:
我公司负责开发建设的xxxxxxx工程进入招标阶段,我公司将严格按照招标投标法律、法规和规章的规定组织招标投标工作,并在此郑重承诺:
1、我公司在招标前和招标过程中,决不以摸底、了解情况或其他原因为由,与施工企业商谈是否具备垫资能力、垫资工程部位、期限、额度等。
2、在工程开工后至竣工验收之前,我公司将严格按照合同约定的方式和期限支付工程款。
3、我公司将按照中标价格和中标工期签订施工承包合同,决不在经招投标监管机构备案的合同之外再与中标企业签订涉及降低造价、垫资施工等条款的任何合同或协议。
4、如违背上述承诺,我公司将自愿承担由此引起的法律责任。
特此承诺。
开发单位名称(盖章):xxx
20xx年xx月xx日
******公司:
我方所承包的 现已结算完毕,经与公司协商本次支付元工程款。本次所结工程款我方保证优先用于支付工人工资、材料供应商的材料款等,保证款项支付到位不出现拖欠情况,并保证工人、材料供应商等不因任何原因*或闹事等有损贵公司利益事件发生。如发生上述事件均与贵公司无关,每发生一次我方同意公司从应向我方支付款项中直接扣除 元,并且我方承担由此产生的一切后果。
承诺方(签字或盖章):
时间:
xxxxxxxxxx有限公司:
我公司(单位名称)于年月日向xxxxxx有限公司进货冰箱一批共计台,合计人民币(元),该批货款我公司没有支付;加上前期欠款,我公司累计共欠宁波浪木电器有限公司货款人民币(大写)元(小写);以上欠款我公司承诺在 20xx 年 9月 25 日内无条件全部归还给xxxxxx有限公司,逾期我公司承诺每天按欠款总金额千分之五的标准向xxxxxx有限公司支付违约金。
(附件:我公司营业执照复印件)
特此承诺
欠款人单位名称(盖公章):
欠款单位负责人签名:
年月日
担保人一签名(签字/盖章):担保人二签名(签字/盖章):
年月
审批:
年月日
本人:购买润阳泓福壹号房源,于20xx年10月22日签定商品房买卖合同,合同总金额: 。
经本人申请并经徐州xxxxxxx有限公司同意,该套房源房款实行分期付款。本人现已支付房款: 万元整(人民币),余款 ,本人承诺于 月 日前付清。
如到期本人未能付清剩余购房款,本人同意解除本人所认购润阳泓福壹号房源的商品房买卖合同,并以房款未付部分作为基数按照银行同期借款利率的四倍向徐州xxxxxxx有限公司支付利息。另本人将履行双方所签定商品房买卖合同中相关的违约条款,支付本人所认购房源总房款的10%的违约金给徐州xxxxxxx有限公司。
在解除本人所认购润阳泓福壹号房源商品房买卖合同的过程中,本人将全力配合该项工作。否则本人将另行赔付徐州xxxxxxx有限公司人民币10000元整。
徐州xxxxxxxx有限公司
公司签章
客户签字:
20xx年10月22日
——付款承诺书 (菁华10篇)
甲方:上海浦东发展银行股份有限公司南京分行
法定代表人:吴国元
地址: 南京市中山东路90号华泰大厦
邮政编码:210000
联系电话:025-84260533
传真:025-84579494
乙方:
法人代表(如有):
住所:
电话:
传真:
鉴于:甲方为【中钢期货有限公司】作为资产管理人设立的【中钢期货优选厚诺多策略6号资产管理计划】的优先级委托人,将其合法所有的资金委托资产管理人按照资产管理计划合同的约定为受益人利益进行管理,并作为受益人享有优先级资产管理计划受益权。
乙方同意就甲方按照资产管理计划合同的约定可获分配的资产管理计划利益/收益提供差额付款承诺。
现双方通过友好协商,乙方就上述事宜达成如下条款保证:
一、定义
1.【中钢期货】:【中钢期货有限公司】,为资产管理计划的资产管理人。
2.资产管理计划合同:即甲方作为优先级委托人与【中钢期货有限公司】作为资产管理人签订的【中钢期货优选厚诺多策略6号资产管理计划资产管理合同】及其附件,包括对其任何有效修订和补充。
3.资产管理计划:即根据资产管理计划合同设立的【中钢期货优选厚诺多策略6号资产管理计划】。
4.营业日:指中华人民共和国*规定的金融机构正常营业日。
除本承诺书另有约定外,本承诺书中的词语应当具有资产管理计划合同所赋予的含义。
二、差额付款承诺
(一)承诺范围
乙方不可撤销的承诺:如在资产管理计划终止时(包括提前终止)甲方在资产管理计划项下获取的资产管理计划利益不足以覆盖甲方在资产管理计划项下委托的优先级资产管理计划资金本金、按照资产管理计划合同约定的优先级受益人预期年化收益率计算的优先级受益人的预期资产管理计划收益及甲方作为托管人在资产管理计划项下的资产管理合同项下可以收取的托管费的,乙方应于根据下述第(二)条收到甲方的付款通知之日起5日内以现金方式向甲方补足差额部分,具体以下述计算方法的约定为准。
乙方须补足金额的计算方法为:甲方作为托管人在资产管理计划项下的资产管理合同项下可以收取的托管费+甲方在资产管理计划项下委托的优先级资产管理计划资金本金+甲方按照资产管理计划合同约定的优先级受益人预期年化收益率计算的优先级受益人的预期资产管理计划收益-甲方在资产管理计划项下已经实际获得的资产管理计划收益及其他财产利益、权益。具体费率详见资产管理计划合同的约定。乙方作为差额付款人,其所承担的差额付款义务直至资产管理计划清算完毕之日为止或甲乙双方确定的其他日期。
(二)承诺责任的履行
在资产管理计划终止日,在满足上述条款所述差额付款条件时,甲方有权向乙方发出书面通知(以下称为“付款通知”),要求乙方承担差额付款责任。该付款通知应明确乙方应承担的差额付款责任的金额及计算依据。
乙方应当在收到付款通知后的5日内,在确认差额付款条件已满足且甲方计算的金额无误后,按付款通知所指定的方式进行付款。
乙方接收付款通知的联系电话及地址为本合同首部列明的联系电话及地址。
(三)利益专属
乙方所作上述承诺的受益人仅限于甲方,其他任何机构或个人,无论基于其与甲方的任何约定或基于任何意定的或法定的代位权,均无权向乙方依据本承诺书提出任何付款要求;乙方向甲方履行完毕前述承诺后,任何其他机构和个人不得以其与甲方之间的任何承诺书、约定、安排和/或任何有权机构、审判机构、仲裁机构所作出的书面批复、答复、通知、判决、裁决等文件对抗乙方或要求乙方另行履行承诺。 如出现前述任何第三方基于其与甲方之间的关系而向乙方提出主张的,甲方应负责解决并确保乙方不因此遭受任何损失,否则应向乙方进行全额补偿。
三、违约责任
(一)本承诺书生效后,乙方应履行本承诺书约定的义务,不履行本承诺书所约定义务的,应当承担相应的违约责任,并赔偿由此给甲方造成的损失。
(二)以下事件视为乙方的违约事件
1、未按期支付本合同项下资金;
2、转移资产,抽逃资金,以逃避债务;
3、乙方或其实际控制人经营和财务状况恶化,或未清偿其他到期债务,或卷入或即将卷入重大的诉讼或仲裁程序及其它法律纠纷;
4、所负的任何其它债务或担保已影响或可能影响本合同项下对义务的履行;
5、乙方明确表示或者以自己的行为表明不履行本合同或其他承诺中的任何一项义务或担保人违反担保合同中为其设定的任何一项义务;
6、在合同有效期内,实施承包、租赁、合并、兼并、合资(合作)、分立、重组、产权转让、股份制改造、联营、股权变更等改变经营方式或转换经营机制的行为,已经影响或损害乙方在本合同项下的权益;
7、乙方发生足以影响债权实现的其它情形;
8、违反本合同其它约定。
(三)、乙方发生任何一项违约事件的,甲方有权选择以下一项或多项措施:
1、要求乙方提前履行本承诺书项下差额补足义务。
2、本承诺书生效后,如乙方违反差额付款义务,乙方应及时交纳相应款项,在逾期期间承担每日万分之五的违约金,并赔偿甲方因此所受的损失(包括但不限于诉讼费、律师费、差旅费等为实现债权而支付的费用)。
四、保密条款
甲、乙双方对本承诺书有关的交易情况及承诺书的具体内容均负有保密责任。未经对方事先书面同意,任何一方不得将上述信息披露给任何第三方,国家法律、法规和监管部门另有规定的'除外。
五、适用法律及争议解决方式
本承诺书适用中华人民共和国法律,并根据中华人民共和国法律解释。
甲乙双方就本承诺书的履行、解释、效力发生的一切争议,应首先通过双方协商解决;协商不成的,任一方均可向甲方所在地有管辖权的人民法院提起诉讼解决争议。
六、其他
(一)本承诺经乙方的法定代表人或授权代表签字或盖章并加盖公章或合同专用章之日起生效。本承诺书正本一式贰份,甲方、乙方各执壹份,其法律效力相同。
(二)按本承诺书约定由任何一方发给其他方的任何通知或者书面通讯,包括(但不限于)本承诺书约定必须发出的任何及所有书面文件或通知,应以挂号邮寄、图文传真、专递或者其他通讯形式发出,送至本承诺书首部列明的地址;如采用挂号邮寄方式,上述文件或通知在投邮后第5日,即视为送达和收到之日;如采用图文传真方式,发送成功回执所示之日,即视为送达和收到之日;如采用专递方式,专递人员将上述文件或通知送达收件人地址之日,即视为送达和收到之日。如果联系方式之任何一项发生变更,相关方应在变更后7日内将更改后的联系方式按本条的约定书面通知对方,否则对方对按原地址发出通知不承担任何责任。此后,本条约定的通知、文件或申请应按变更后的联系方式送达。
(三)本承诺书未尽事宜,甲、乙双方可另行约定并达成书面承诺书,作为本承诺书附件。本承诺书附件是本承诺书不可分割的组成部分,与本承诺书正文具有同等的法律效力。
(本页无正文,为《差额付款承诺书》之签字页)
乙方(盖章或签字):
法定代表人/授权代表(如有)(签章):
签署日期:20xx年【 】月【 】日
____________:
为确保借款人____________与被借款人______签订的编号为:____________下借款人的义务得到切实履行,保障被借款人债权的实现,本人愿意对借款人依借款合同与债权人所形成的债务承担共同还款责任,并承诺如下:
一、共同还款的范围包括借款合同项下的主债权及利息、逾期利息、复利、罚息、违约金和诉讼费、保全费、执行费、律师费、差旅费等实现债权的费用。
二、共同还款承担责任的期限为借款合同约定的债务人债务履行期限届满之日起两年,若发生法律、法规规定或借款合同约定的事项,导致借款合同项下债务提前到期的,共同还款人承担责任的期限自债权人通知共同还款人提前承担还款责任之日起两年。
三、本共同还款承诺书的效力独立于借款合同,不因借款合同无效而无效。即使借款合同被确认无效,共同还款人仍应按本共同还款承诺书承担还款责任。
四、本人与借款人系
关系,已阅知相关借款合同,完全了解借款人借款的用途及风险,全部意思表示真实。
五、本共同还款承诺书履行中发生争议,可由各方当事人协商解决,若通过诉讼解决的,由债权人住所所在地人民法院管辖。
六、本共同还款承诺书自承诺人签字之日起生效,______式______份,承诺人______份。
共同还款承诺人(签章):____________
身份证号码:__________________
____________年______月______日
材料商给付款公司的发票承诺书本公司是贵司项目材料供应商。本公司承诺因收取贵司材料款,而提供给贵司的所有发票均为从税务机关购买或开具的真实有效发票,本公司保证所提供的发票决无虚假、无大头小尾、无克隆发票等违法现象,一旦本公司所提供的发票被税务机关查处,本公司愿承担由此产生的一切法律责任及相关处罚费用。特此承诺!
材料
材料供应商(公章):
年月日
法人身份
证复印件
建行**分行普陀支行:
我(付款人)于20xx年04月19日签订了编号为元;现我公司知悉 (收款人)已在贵行申请上述合同项下的应收帐款保理业务,我司亦已收到上述合同项下发票号码为 总金额为 元的全部货物,并已检验合格。我司在此不可撤销承诺承担上述货款的到期全额付款义务(到期日 ),不以任何包括上述商务合同执行中的争议等为理由拒付。
本承诺书自作出之日起至上述应收帐款全部付清之日止保持有效。
承诺人公章:
法定代表人签字:
20xx年 月 日
**市联创电器实业有限公司:
本公司截止至 年 月 日共计欠贵公司货款人民币 万 仟 元 )。现本公司承诺按下表所列时间、金额付清货款,逾期付款本公司同意按月息百分之三支付经营利息给贵公司(计息时间包括信用期间和逾期时间)。
付款时间、金额明细表
经销商(盖章):
法人代表(签名):
年 月 日
本人 : 购买XXXX房源,于20xx年10月22日签定商品房买卖合同,合同总金额: 。
经本人申请并经徐州XXXXXXX有限公司同意,该套房源房款实行分期付款。本人现已支付房款:万元整(人民币),余款 ,本人承诺于月日前付清。
如到期本人未能付清剩余购房款,本人同意解除本人所认购润阳泓福壹号房源的商品房买卖合同,并以房款未付部分作为基数按照银行同期借款利率的四倍向徐州XXXXXXX有限公司支付利息。另本人将履行双方所签定商品房买卖合同中相关的违约条款,支付本人所认购房源总房款的10%的违约金给徐州XXXXXXX有限公司。
在解除本人所认购润阳泓福壹号房源商品房买卖合同的过程中,本人将全力配合该项工作。否则本人将另行赔付徐州XXXXXXX有限公司人民币10000元整。
徐州XXXXXXXX有限公司 客户签字:
公司签章20xx年10月22日
xxx公司:
我方所承包的'现已结算完毕,经与公司协商本次支付元工程款。本次所结工程款我方保证优先用于支付工人工资、材料供应商的材料款等,保证款项支付到位不出现拖欠情况,并保证工人、材料供应商等不因任何原因*或闹事等有损贵公司利益事件发生。如发生上述事件均与贵公司无关,每发生一次我方同意公司从应向我方支付款项中直接扣除元,并且我方承担由此产生的一切后果。
承诺方(签字或盖章):xxx
时间:20xx年xx月xx日
贵州XX建材有限公司:
本人因工作需要,挂靠于贵州XX消防工程有限公司。因本人承接了“帝茅公馆”建设项目,遂于20xx年元月11日以贵州赋安消防工程有限公司与贵司签订《防火玻璃窗、防火卷帘安装工程合同》。合同签订后,贵司依约全面履行了合同义务,如今该工程早已投入使用,但至今本人尚有20万元合同款未支付给贵司!
对该笔本人应支付给贵司的20万元合同款,本人现向贵司做出如下付款承诺:
所欠贵司20万元债务,全部由本人独自承担支付责任。
在本承诺书签订之日,本人即支付10万元至贵司账户。
余下10万元,本人在本承诺书出具后 日内一次性支付至贵司账户。
若本人没有遵照前述承诺按期付款,本人承诺按欠款总金额30%的标准向贵司支付违约金。
特此承诺
承诺人:
身份证号:
联系电话:
年 月 日
*石化江苏xx石油分公司:
本人自愿用本人拥有的卡号xxxxxxxx的银行卡对卡号为xxxxxxxxxx的加油卡支付加油卡充值款/购买加油充值卡,支付金额:x元(大写),并承担由此引起的法律后果。
银行卡持卡人签名:
日期:年月日
Xx有限公司:
本公司xx建筑工程有限公司,于xx年与贵公司签订预拌混凝土购销合同(合同编号:xx),截止到xx年8月20日,总贷款为22354245.88元整(大写:贰仟贰佰叁拾伍万肆仟贰佰肆拾伍元捌角捌分,过程结算金额,不作为结算依据),已支付1090万元(大写:壹仟零玖拾万元整)。
按照合同付款条件截止到xx年8月20日:
洋房封顶部分应付款:17568955.25x100%=1756.895525万元(封顶超过6个月按照100%结算)
高层已封顶部分(19、20楼):2049966.88x0.8=163。9973504万元
高层未封顶部分(21楼):2735323.75x0.6=164。119425万元共计:20xx.0123万元,拖欠995.0123万元
本公司承诺按照以下进度及方式支付:
第一期:于xx年9月12日前支付人民币壹佰万元整(¥1000000.00元)。
第二期:于xx年9月25日前支付人民币贰佰万元整(¥2000000.00元)。
第三期:于xx年10月10日前支付人民币贰佰万元整(¥2000000.00元)
第四期:于xx年10月30日前支付人民币贰佰伍拾万元整(¥2000000.00元)
本公司承诺严格按照以上时间付款。任何一期超出期限,贵公司均可立即停供本项目混凝土,同时本公司按照银行贷款同期利率3倍
承诺单位(签字、盖章):20xx年x月x日
支付违约金,贵公司同时保留向本公司追偿其他相关损失的权利。
根据你方招标的xxxxx7栋 工程的招标文件、遵照《中华人民共和国招标投标法》等有关规定,经踏勘项目现场和研究上述招标文件的投标须知、合同条款、图纸、工程建设标准和工程量清单及其他有关文件后,我方愿意全部按照招标文件的规定,郑重提交我们的投标文件,并作出以下承诺:
1、我方愿以所报的投标总价并按上述图纸、合同条款、工程建设标准和工程量清单的条件要求承包上述工程的施工、竣工,并承担任何质量缺陷保修责任,实行综合单价风险包干,且我们理解招标文件中关于投标报价的有关规定,并且无意询求此外的任何解释。
2、我方将派出朱xx作为本次招标工程的项目经理。
项目经理将认真履行项目经理管理岗位职责,对工程项目施工全过程及整个现场承担全面管理的责任和义务,并保证常驻现场。
3、在中标后,投入本工程的技术人员和管理人员将常驻现场,并不随意更换所拟派的项目技术人员和管理人员,如确需更换,须报监理公司、发包人审批认可。
4、一旦我方中标,我方保证按合同协议书中规定的工期400日历天内完成并移交全部工程,工程质量达到设计要求。
严格执行《建设工程质量管理条例》中有关工程保修条款。
5、若我方中标,在中标后自愿按招标文件要求提交工程履约保证给招标人。
6、我方同意所提交的投标文件在“招标文件投标须知”中规定的投标有效期30天内有效,在此期间内如果中标,我方将受此约束。
7、我方提供的资料全部为真实资料,如我方提供的业绩资料不真实或存在虚假,我方将放弃中标的权利,并承担由此产生的责任。
8、我方已详细审核全部招标文件及工程量清单,包括修改补充通知、答疑(如有时)及有关附件,我方完全响应并认可上述文件的所有条款。
9、投入本工程的建筑原材料、构配件的质量都是经质量检验合格的产品。
10、我单位将严格按照招标人发出的设计图纸进行施工,不擅自改变设计图纸进行施工。
11、项目管理部将制定施工安全管理管理机构和安全管理责任制,配备工程建设项目专职安全员,并认真落实各项施工安全生产、文明施工的管理规定。所有工程建设施工作业人员都是经过安全教育和技术操作培训,特殊工种的作业人员须有相应的技术资质证书。
12、承诺实施完成本工程范围内的增加及变更工程,费用按照投标报价书中的相应价格或经审定的价格完成;
13、除非另外达成协议生效,你方的中标通知书和本投标文件将成为约束双方的合同文件的组成部分。
14、我们理解招标文件中关于定标的方法,并且无意询求此外的任何解释。
承诺人:
时间:
——公司付款承诺书 (菁华9篇)
本人 : 购买润阳泓福壹号 房源,于20xx年10月22日签定商品房买卖合同,合同总金额: 。
经本人申请并经徐州XXXXXXX有限公司同意,该套房源房款实行分期付款。本人现已支付房款: 万元整(人民币),余款 ,本人承诺于月日前付清。
如到期本人未能付清剩余购房款,本人同意解除本人所认购润阳泓福壹号房源的商品房买卖合同,并以房款未付部分作为基数按照银行同期借款利率的四倍向徐州XXXXXXX有限公司支付利息。另本人将履行双方所签定商品房买卖合同中相关的违约条款,支付本人所认购房源总房款的10%的'违约金给徐州XXXXXXX有限公司。
在解除本人所认购润阳泓福壹号房源商品房买卖合同的过程中,本人将全力配合该项工作。否则本人将另行赔付徐州XXXXXXX有限公司人民币10000元整。
徐州XXXXXXXX有限公司
公司签章
客户签字:
20xx年10月22日
架子工收款承诺书
本人______________,外架总承包人。今收到金色玫瑰二期一标项目工程款________元整。本人承诺所拿工程款按照与17#楼、18#楼、21#楼三栋楼架子班组所签订的.协议如实发放到工人手中不得拖欠民工工资。如因本人拖欠工人工资导致工人停工、消极工作造成工期延误给工程带来的损失由本人负全部责任。工人工资直接由本人支付一切责任与甲方无关。
特此承诺!
承诺人(签字):
年 月 日
黄山恒生建设工程有限公司 金色玫瑰二期一标项目部
建行上海分行普陀支行:
我(付款人)于20xx年04月19日签订了编号为元;现我公司知悉(收款人)已在贵行申请上述合同项下的`应收帐款保理业务,我司亦已收到上述合同项下发票号码为总金额为元的全部货物,并已检验合格。我司在此不可撤销承诺承担上述货款的到期全额付款义务(到期日),不以任何包括上述商务合同执行中的争议等为理由拒付。
本承诺书自作出之日起至上述应收帐款全部付清之日止保持有效。
承诺人公章:
法定代表人签字:
20xx年zz月z日
本人 (身份证号码: ),为 项目 班组负责人。今收到项目部工程款(大写: ),现本班组在本工程的`工程款及工人工资款已全部结清。余下(大写: )作为工程质量保修金,待保修期满 内付清(按班组与项目签订工程施工合同条款为准)。本人保证结清所有工人工资款。今后若发生本班组工人因工程款及工人工资款引发的纠纷,本人愿承担因纠纷所引起的一切损失及法律责任,所有责任均与福建大舟建设集团有限公司无关。
承诺人: 见证人:
日期: 年月日
附件:1、班组承包合同 2、工人工资花名册
福建大舟建设集团有限公司
福建大舟 班组工人工资结算表
福建大舟建设集团有限公司厦门分公司 年 月 日
本人 : 购买润阳泓福壹号 房源,于20xx年10月22日签定商品房买卖合同,合同总金额: 。
经本人申请并经徐州XXXXXXX有限公司同意,该套房源房款实行分期付款。本人现已支付房款: 万元整(人民币),余款 ,本人承诺于月日前付清。
如到期本人未能付清剩余购房款,本人同意解除本人所认购润阳泓福壹号房源的商品房买卖合同,并以房款未付部分作为基数按照银行同期借款利率的`四倍向徐州XXXXXXX有限公司支付利息。另本人将履行双方所签定商品房买卖合同中相关的违约条款,支付本人所认购房源总房款的10%的违约金给徐州XXXXXXX有限公司。
在解除本人所认购润阳泓福壹号房源商品房买卖合同的过程中,本人将全力配合该项工作。否则本人将另行赔付徐州XXXXXXX有限公司人民币10000元整。
徐州XXXXXXXX有限公司
公司签章
客户签字:
20xx年10月22日
本人 : 购买润阳泓福壹号 房源,于20xx年10月22日签定商品房买卖合同,合同总金额: 。
经本人申请并经徐州XXXXXXX有限公司同意,该套房源房款实行分期付款。本人现已支付房款: 万元整(人民币),余款 ,本人承诺于月日前付清。
如到期本人未能付清剩余购房款,本人同意解除本人所认购润阳泓福壹号房源的商品房买卖合同,并以房款未付部分作为基数按照银行同期借款利率的'四倍向徐州XXXXXXX有限公司支付利息。另本人将履行双方所签定商品房买卖合同中相关的违约条款,支付本人所认购房源总房款的10%的违约金给徐州XXXXXXX有限公司。
在解除本人所认购润阳泓福壹号房源商品房买卖合同的过程中,本人将全力配合该项工作。否则本人将另行赔付徐州XXXXXXX有限公司人民币10000元整。
徐州XXXXXXXX有限公司
公司签章
客户签字:
20xx年10月22日
北京xxxxx国际贸易有限公司:
因我单位财务制度规定,有关财务资金的支出须凭业务发票方可申请,因此,我单位向贵公司申请公益图书的业务中,特请求贵公司先行将发票交付我单位,我单位再行结算。
本次我单位向贵公司申请的图书总码洋为xxxx元整,实际需支付的服务费为人民币元xxxx整,发票收到后,我单位在xx个工作日内将服务费汇入贵公司如下指定账户:
xxx
20xx年xx月xx日
******公司:
我方所承包的 现已结算完毕,经与公司协商本次支付元工程款。本次所结工程款我方保证优先用于支付工人工资、材料供应商的材料款等,保证款项支付到位不出现拖欠情况,并保证工人、材料供应商等不因任何原因*或闹事等有损贵公司利益事件发生。如发生上述事件均与贵公司无关,每发生一次我方同意公司从应向我方支付款项中直接扣除 元,并且我方承担由此产生的一切后果。
承诺方(签字或盖章):
时间:
本人 (身份证号码: ),为 项目 班组负责人。今收到项目部工程款(大写: ),现本班组在本工程的工程款及工人工资款已全部结清。余下(大写: )作为工程质量保修金,待保修期满 内付清(按班组与项目签订工程施工合同条款为准)。本人保证结清所有工人工资款。今后若发生本班组工人因工程款及工人工资款引发的纠纷,本人愿承担因纠纷所引起的一切损失及法律责任,所有责任均与福建大舟建设集团有限公司无关。
承诺人: 见证人:
日期: 年月日
附件:1、班组承包合同 2、工人工资花名册
福建大舟建设集团有限公司
福建大舟 班组工人工资结算表
福建大舟建设集团有限公司厦门分公司 年 月 日
——公司付款承诺书 (菁华6篇)
尊敬的'中铁三局三公司:
我公司于20xx年1月20日收到贵方20xx年11月的工程进度款,在此我公司保证此工程款优先支付工人工资,并向贵方保证工人拿到工资后春节前不再向贵方申请工人劳务费。
特此保证!
河北苍劲建筑有限公司20xx年1月20日 收款证明及保证书
跟据与深圳远鹏装饰设计工程有限公司项目部签订的劳务合同。至 年 月 日已完成工程量 元(大写:),项目部已付我班组工人工资元(大写:)。
经协商,本次支付元(大写: 班组承若不出现聚众讨薪行为。
收款人:
班组:
工班长:
20xx年1月 日
建行上海分行普陀支行:
我(付款人)于20xx年04月19日签订了编号为元;现我公司知悉(收款人)已在贵行申请上述合同项下的`应收帐款保理业务,我司亦已收到上述合同项下发票号码为总金额为元的全部货物,并已检验合格。我司在此不可撤销承诺承担上述货款的到期全额付款义务(到期日),不以任何包括上述商务合同执行中的争议等为理由拒付。
本承诺书自作出之日起至上述应收帐款全部付清之日止保持有效。
承诺人公章:
法定代表人签字:
20xx年zz月z日
尊敬的中铁三局三公司:
我公司于20xx年1月20日收到贵方20xx年11月的`工程进度款,在此我公司保证此工程款优先支付工人工资,并向贵方保证工人拿到工资后春节前不再向贵方申请工人劳务费。
特此保证!
河北苍劲建筑有限公司20xx年1月20日 收款证明及保证书
跟据与深圳远鹏装饰设计工程有限公司项目部签订的劳务合同。至 年 月 日已完成工程量 元(大写:),项目部已付我班组工人工资元(大写:)。
经协商,本次支付元(大写: 班组承若不出现聚众讨薪行为。
收款人:
班组:
工班长:
20xx年1月 日
建行上海分行普陀支行:
我(付款人)于20xx年04月19日签订了编号为元;现我公司知悉(收款人)已在贵行申请上述合同项下的应收帐款保理业务,我司亦已收到上述合同项下发票号码为总金额为元的全部货物,并已检验合格。我司在此不可撤销承诺承担上述货款的`到期全额付款义务(到期日),不以任何包括上述商务合同执行中的争议等为理由拒付。
本承诺书自作出之日起至上述应收帐款全部付清之日止保持有效。
承诺人公章:
法定代表人签字:
本人 : 购买润阳泓福壹号 房源,于20xx年10月22日签定商品房买卖合同,合同总金额: 。
经本人申请并经徐州XXXXXXX有限公司同意,该套房源房款实行分期付款。本人现已支付房款: 万元整(人民币),余款 ,本人承诺于月日前付清。
如到期本人未能付清剩余购房款,本人同意解除本人所认购润阳泓福壹号房源的商品房买卖合同,并以房款未付部分作为基数按照银行同期借款利率的四倍向徐州XXXXXXX有限公司支付利息。另本人将履行双方所签定商品房买卖合同中相关的违约条款,支付本人所认购房源总房款的'10%的违约金给徐州XXXXXXX有限公司。
在解除本人所认购润阳泓福壹号房源商品房买卖合同的过程中,本人将全力配合该项工作。否则本人将另行赔付徐州XXXXXXX有限公司人民币10000元整。
徐州XXXXXXXX有限公司
公司签章
客户签字:
20xx年10月22日
致xxxx:
我方收到贵方的招标文件后,经详细研究和现场踏勘,决定做以下承诺:
1、 我方如中标,接受其所有工程付款方式。
2、 我方如中标,愿按招标书的规定及《经济合同法》、《合同法》履行自己的义务。
3、 我方如中标,将按招标文件及相关合同要求提供所规定的各项服务和相关的.产品服务。
4、 无论中标与否,我方愿承担招标准备及合同签订前招标书所要求的各项费用。
5、 本付款承诺书和招标文件、投标文件、产品合同同具法律效力。
投标单位(公章):
法人代表或授权人(签字):
投标时间:年月日
——工程保修承诺书(10)份
为保证工程在施工完成后达到建设单位对工程质量、及工程回访、保修等方面的要求,最大限度的达到工程的建设目的,满足建设单位要求,我公司就工程质量保修向建设单位做如下送重承诺:
1 保修期内的服务项目
1.1保修服务范围
1)保修的内容按***《建设工程质量管理条例》及《工程施工总承包合同》、《工程质量保修书》中的规定执行。
2)对于工程承包范围内的施工项目,自工程竣工验收合格之日起进入工程质量保修阶段。在保修阶段,凡因工程不符合规程、规范和工程合同规定所造成工程实体损坏,我公司将无条件进行保修。
3)由于工程设计、社会人为因素、或因甲供主材质量问题等原因造成工程缺陷,或已超出工程质量保修期限的问题,我公司按照业主认可的工程技术维修方案及费用进行修复处理。
4)因不可抗力,包括地震、洪水、50年以上一遇大风等原因对工程造成的破坏,与业主协商后确定修复办法,并按照相关规定确定施工单位与建设单位的承担范围。
1.2保修期限
根据工程性质并严格遵守工程施工合同及保修书中的规定,确定工程质量保修期限,并根据工程《建设工程质量管理条例》中规定执行。
1)地基基础和主体结构工程,为设计文体规定的该工程的合理使用50年。
2)屋面防水工程,有防水要求的房间和外墙有防渗漏,为5年。
3)电气系统,给排水管道,设备安装为2年。
4)装修工程为2年。
2 工程保修及服务承诺
1)我单位对所提供的.产品及施工自投入使用之日起,严格按照工程总承包合同有关保修的条款执行。
2)严格贯彻公司的质量方针,本着客户至上的原则,服务热情,周到,随叫随到。
3)建立回访制,进行定期、不定期回访,每年内工程回访不少于两次,认真听取建设单位意见,并形成回访记录。
4)建立维修工程专班专人负责制,由公司工程部、技术部派人负责。
5)按照工程维修事件的紧急程度确定事故处理办法,并做到以下几点:
A、在保修期内,成品一旦出现问题,我公司免费提供所需的工作人员和材料进行维修。承诺接到业主的维修通知后2天内进入处理,并针对现场破坏程,制定相关处理方案,得到业主同意后,对工程进行维护修复工作。
B、我公司在保修期内负责对成品进行日常一般性的定期维修保养,同时提供日夜24小时随传随到的紧急维修服务。
C、在收到紧急事故招唤时,我公司在正常工作时间于4小时之内到场进行抢修工作;在非工作时间于6小时之内到场进行抢修工作。
6)工程保修原则及计划
A、工程保修原则
○1在保修期间,我方将依据工程合同,本着“对用户服务,向业主负责,让用户满意”的认真态度,以有效的制度及措施作保证,以优质迅速的维修服务维护用户利益。
○2在保修期内由于本身质量原因造成的任何损伤和损坏,我公司将对有缺陷的部位进行无偿修理与更换,并承担由此而引起对建设单位的直接损失。
B、工程保修回访计划
○1交工后三个月即进行工程回访,一年内再不定期回访一次,满一年再进行一次回访,并对存在的问题形成文字记录,制定方案,并进行彻底的整改。
2回访期间对存在的任何质量问题进行整改,本着客户至人,服务热情的○
原则,及时对工程存在质量问题进行整改,直至业主满意。
○3落实保修期内和售后服务措施:每3个月进行质量回访,最终形成回访记录,做到及时的解决问题。
综上所述,我公司郑重承诺,在工程质量保修阶段,我单位将本着用户至上的原则,让业主满意。客户的满意和支持,将是我单位的生存源泉之水,在工程施工、质量保修阶段,我单位将始终如一的为业主服务。
XXXXX集团公司
20x年 月 日
为保证工程在施工完成后达到建设单位对工程质量、及工程回访、保修等方面的要求,最大限度的达到工程的建设目的,满足建设单位要求,我公司就工程质量保修向建设单位做如下送重承诺:
1 保修期内的服务项目
1.1保修服务范围
1)保修的内容按***《建设工程质量管理条例》及《工程施工总承包合同》、《工程质量保修书》中的规定执行。
2)对于工程承包范围内的施工项目,自工程竣工验收合格之日起进入工程质量保修阶段。在保修阶段,凡因工程不符合规程、规范和工程合同规定所造成工程实体损坏,我公司将无条件进行保修。
3)由于工程设计、社会人为因素、或因甲供主材质量问题等原因造成工程缺陷,或已超出工程质量保修期限的问题,我公司按照业主认可的工程技术维修方案及费用进行修复处理。
4)因不可抗力,包括地震、洪水、50年以上一遇大风等原因对工程造成的破坏,与业主协商后确定修复办法,并按照相关规定确定施工单位与建设单位的承担范围。
1.2保修期限
根据工程性质并严格遵守工程施工合同及保修书中的规定,确定工程质量保修期限,并根据工程《建设工程质量管理条例》中规定执行。
1)地基基础和主体结构工程,为设计文体规定的该工程的合理使用50年。
2)屋面防水工程,有防水要求的房间和外墙有防渗漏,为5年。
3)电气系统,给排水管道,设备安装为2年。
4)装修工程为2年。
2 工程保修及服务承诺
1)我单位对所提供的产品及施工自投入使用之日起,严格按照工程总承包合同有关保修的条款执行。
2)严格贯彻公司的质量方针,本着客户至上的原则,服务热情,周到,随叫随到。
3)建立回访制,进行定期、不定期回访,每年内工程回访不少于两次,认真听取建设单位意见,并形成回访记录。
4)建立维修工程专班专人负责制,由公司工程部、技术部派人负责。
5)按照工程维修事件的紧急程度确定事故处理办法,并做到以下几点:
A、在保修期内,成品一旦出现问题,我公司免费提供所需的工作人员和材料进行维修。承诺接到业主的维修通知后2天内进入处理,并针对现场破坏程,制定相关处理方案,得到业主同意后,对工程进行维护修复工作。
B、我公司在保修期内负责对成品进行日常一般性的定期维修保养,同时提供日夜24小时随传随到的紧急维修服务。
C、在收到紧急事故招唤时,我公司在正常工作时间于4小时之内到场进行抢修工作;在非工作时间于6小时之内到场进行抢修工作。
6)工程保修原则及计划
A、工程保修原则
1在保修期间,我方将依据工程合同,本着“对用户服务,向业主负责,让用户满意”的认真态度,以有效的制度及措施作保证,以优质迅速的维修服务维护用户利益。
2在保修期内由于本身质量原因造成的任何损伤和损坏,我公司将对有缺陷的部位进行无偿修理与更换,并承担由此而引起对建设单位的直接损失。
B、工程保修回访计划
1交工后三个月即进行工程回访,一年内再不定期回访一次,满一年再进行一次回访,并对存在的问题形成文字记录,制定方案,并进行彻底的整改。
2回访期间对存在的任何质量问题进行整改,本着客户至人,服务热情的
原则,及时对工程存在质量问题进行整改,直至业主满意。
3落实保修期内和售后服务措施:每3个月进行质量回访,最终形成回访记录,做到及时的解决问题。
综上所述,我公司郑重承诺,在工程质量保修阶段,我单位将本着用户至上的原则,让业主满意。客户的满意和支持,将是我单位的生存源泉之水,在工程施工、质量保修阶段,我单位将始终如一的为业主服务。
xxxxx集团公司
20x年xx月xx日
根据桩基检测结果,经设计人员对工程桩出现的Ⅱ、Ⅲ类桩情况,结合本工程特点,同意如下处理方案:
一、工程桩Ⅱ类桩处理
1、Ⅱ类桩的处理:首先将桩芯的杂物包括桩内壁浮浆清理干净,全桩填芯灌C40微膨胀混凝土;填桩芯的钢筋笼配置采用6根Φ20Ⅲ级钢筋为主筋,φ8@200为箍筋。
2、桩头的处理采用国标图集《10G409》第43页
3、Ⅱ类桩按程序处理完后,再进行二次复检鉴定是否合格。
二、Ⅲ类桩处理:
1、Ⅲ类桩的.上部断桩深度不超过2.2米的,先进行清挖断桩,进行接桩处理,处理方法同Ⅱ类桩的处理。桩的上部处理采用国标图集《10G409》第43页
3、对Ⅲ类桩处理:首先对施工部位道路进行回填土铺设,厚度不低于600,宽度不小于8米,分层压实。填土前对要铺设范围及周边的桩头进行保护,先用彩条布或其他材料将桩头包上,再用铁丝或箍筋将其锁牢,用细土填*后盖上工程模板,然后进行填土。
4、补桩桩型PHC-300-AB-70,桩长8-10米,打桩机械采用6.5吨锤击,锤箍头300。桩必须穿透薄弱层(6-1层)具**置及深度详地勘。采用压力桩与桩长双控的方法,以压力控制为主,桩长控制为辅,贯入度20L。单桩承载力必须满足50吨。
5、对所有补桩进行全面检测,合格后方可使用。
三、补桩措施:
1、对施工部位道路进行回填土铺设,厚度不低于600,宽度不小于8米,分层压实。填土前对要铺设范围及周边的桩头进行保护,先用彩条布或其他材料将桩头包上,再用铁丝或箍筋将其锁牢,用细土填*后盖上工程模板,然后进行填土。
2、对本栋楼所有Ⅱ、Ⅲ类按Ⅱ、Ⅲ类处理方法可分区段同时处理。
3、清桩芯也可发包各栋号承包人。
4、对所有补桩进行全面检测,合格后方可使用。
四、对桩基设备要求及进场时间
1、桩基设备要更换击锤(锤重量为6.5吨)
2、更换清桩设备
3、所有进场施工时间不得迟于20xx年4月28日,20xx年4月29日上午准时施工。
如果不能按计划时间完成的桩基础施工的按违约处罚:推迟一天处罚一万元,推迟二天处罚二万元,推迟三天处罚四万元,以此类推.处罚金额报送财务部从工程款中除。
xxx基础公司: 承诺人:
xx桩基础公司: 承诺人:
xx监理公司:监理人:
xx监理公司: 监理人:
日期:
发包人(全称):
承包人(全称):
为保证XX景观工程在合同使用期限内正常使用,发包人、承包人协商一致签订工程质量保修书。承包人在质量保修期内按照有关规定及双方约定承担工程质量保修责任。
一、工程质量保修范围和内容
绿化部分养护范围:xx园区内苗木养护内容:包括苗木浇水、修剪、病虫害防治、除草、及时清理枯枝、坏桩、断桩等;土建工程内容:地基基础工程、主体工程、景墙垒砌、园路铺设等;钢结构等。
二、质量保修期
绿地养护保修期从竣工验收之日起养护期1年。土建工程为1年,钢结构工程1年。
三、质量保修责任
1、属于保修范围和内容的项目,承包人应在接到修理通知7天内派人修理。承包人不在约定期限内派人修理,发包人可委托其他人修理,保修费用从质量保证金内扣除。
2、发生需紧急抢修事故(如:管道跑水、漏电等),承包人接到事故通知后,应立即到达事故现场抢修,非承包人施工质量引起的事故,抢修费用由发包人承担。
3、在国家规定的工程合理使用期限内,承包人确保地基基础工程和主体结构工程的质量。因承包人原因致使工程在合理使用期限内造**身和财产损害的,承包人因承担损害赔偿责任。
四、质量保修金的支付
本工程约定的工程质量保修金为施工合同价款的 3 %。养护期满后,甲方付清余额。
五、质量保修金的返还
发包人在质量保修期满后14天内,将剩余保修金返还承包人。本工程质量保修书作为施工合同附件,由施工合同发包人承包人
双方共同签署。
发包人(公章):
承包人(公章):
法定代理人(签字):
法定代理人(签字):
年 月 日
致:____________
______(以下简称我方)在____________项目招标中,如果我方有幸中标,非常感谢评委及建设单位的信任,在该项目建设和施工过程中,我们除响应招标文件中所有的条款及履约合同内容外,并对工程售后服务做出如下承诺:
1、投标产品均属于国家规定“三包”范围的,并保证产品质量保证期不低于“三包”规定;质量保证期承诺优于国家“三包”规定的,按供应商实际承诺执行;
2、投标产品有专业售后服务机构,并将在投标文件中予以明确说明,并附制造商售后服务承诺;
3、工程竣工后,我方将负责壹年的工程质量无偿保修,以优质的服务,实现我们忠实的承诺;真正做到以一流的施工,创一流的质量的服务宗旨;
4、我方保证在工程竣工,经相关部门认证合格后2个工作日内,对招标方提供上门“集中式”培训服务,确保使用人在操作前充分了解产品性能,使用规范;消灭事故隐患,提高工作效率;
5、电话咨询:在质量保质期内提供技术援助电话,解答招标方在使用中遇到的问题,及时为招标方提出解决问题的建议;
6、现场响应:
6。1我方在接到报修通知后,电话咨询不能解决的,我方承诺在24小时内到达现场进行处理,确保产品正常工作;
6。2无法在24小时内解决的,将在24小时内提供备用产品,使招标方能够正常使用。若故障在24小时内未得到解决的,招标方有权自行处理故障,发生费用在质量保修金中扣除;
6。3发生紧急抢修事故的,我方在接到通知后,确保做到立即到达事故现场;
***对于涉及安全的质量问题,按照《建筑工程质量管理条例》的规定,做到立即报告,及时采取防范措施。
7、质保期外服务承诺:质量保证期过后,我方同样提供免费电话咨询服务,并承诺提**品上门维护服务;
8、如招标方有产品升级、更新、换代、维修等需求时,我方承诺以优惠价格提供售后服务。
以上是我方对该工程的售后服务承诺,若我方达不到甲方要求及我方承诺标准,在售后服务中给招标方造成巨额损失,我方甘愿受法律法规处罚;承担由此造成的责任,并赔偿由此造成的一切经济损失。
承诺单位:______公司
授权代表:____________
日期:20___年___月___日
如果我们公司有幸中标,我们将尽最大努力完成施工任务。我公司将根据法律、行政法规或国家有关工程质量保修的规定,对质量保修期内的工程承担质量保修责任。
一、质量保修期
根据《建设工程质量管理条例》及相关规定,我公司同意本工程质量保修期按国家现行保修规定执行。
质量保修期为工程竣工验收之日起两年。
二、质量保修责任
1.属于保修范围、内容的工程,我公司在接到保修通知后7天内派人保修。
2.如果发生紧急抢修事故,我公司在接到事故通知后会立即到达事故现场进行抢修。
3.质量保修完成后,贵公司将组织验收。
三、承诺
工程竣工验收后,我公司将建立工程质量和功能使用后回访制度。我公司严格执行市建委关于保修维修的规定,积极与施工单位签订保修合同,发放保修服务卡,实行三公告,确保客户能及时向我们反映工程情况。从工程竣工验收交付开始,就要树立“客户就是上帝,客户至上”的思想,严格按照国家规定的保修期提供周到的服务。
第一次回访将在项目提交半年后进行,以了解项目在质量和功能使用方面的问题,并记录在案,尽快组织相关人员进行维护和处理,直至全部完成。
装修完成。
项目提交一年后进行第二次回访,多了解客户对项目的意见和建议,短时间内给予回复,让客户满意。每次回访都要做好记录,以便考虑新的改造方案,及时解决存在的问题。
保修期后,公司将设立用户热线,及时热情地回答用户的询问,解决用户的困难。
你公司可以根据工程结算金额预留3%的工程质量保修金,保修期满后返还。我公司在此承诺,如果我公司在保修期内未能及时承担保修义务,贵公司可以安排其他施工单位进行维修,发生的所有维修费用将从质量保证基金中扣除,我公司将处以保修金额的100%作为违约金。
投标人(盖章):
法定代表人或其授权代理人(签字或盖章):
日期: 年 月 日
为充分发挥中介的市场媒介作用,自觉加强行业自律,树立房地产经纪机构的良好形象,促进房地产市场健康发展,作为在XX市房地产交易中心一楼中介市场的从业机构,我们向社会公开承诺:
1、保证遵守国家法律法规,并按照核准的业务范围合法、公正、公*地从事房地产中介代理业务;
2、保证诚信执业,提供优质、专业的中介服务,切实保护和维护交易双方的利益;
3、保证所提供的房源信息客观公正,不提供虚假材料,广告宣传不夸大、不误导,不损害当事人利益;
4、保证不承担不能胜任或不能按约定时限完成的委托,不给未取得房屋产权证书或者权属有纠纷、权利受限制的房屋提供中介服务;
5、保证代理销售的新建商品房符合上市销售的条件,不给未取得《XX市商品房预售许可证》的商品房进行销售代理;
6、保证按**规定的中介服务收费标准收费,不擅自提高中介服务费;不索取、收受委托合同以外的酬金或者其他财物,违反规定多收费的,双倍退赔多收费用;有赚取差价行为,双倍退还所收差价。
7、保证严格履行合同,未在合同规定的期限内完成合同约定的,双倍退还所交定金因中介原因致使合同签定后当事人无法在合同约定的期限内办理权属登记手续的,双倍退赔合同约定的中介费用。
我们将严格遵守本承诺,如有违反,我们愿意接受处罚,欢迎社会各界的监督。
单位(盖章)
法定代表人:
年 月 日
一、质量目标
我公司所承担的装饰装修及安装工程竣工质量目标:合格并通过国家建筑工程质量监督检验中心的检测。
二、工程保修和竣工图编制移交
建设工程的保修期,严格按照《建设工程质量管理条例》第六章第十四条规定执行,即基础设施工程、房屋建筑的地基基础工程和主体结构工程,为设计文件规定的该工程的合理使用年限;屋面防水工程、有防水要求的卫生间、房间和外墙面的防渗漏,为5年;供热与供冷系统,为2个采暖期、供冷期;电气管线、给排水管道、设备安装和装修工程,为2年。自竣工验收合格之日起计算。
三、服务承诺
1.自动控制部分:软件定期维护升级,硬件由于质量原因产生的故障,3年内免费更换。国产设备出现故障接通知后24小时内解决问题恢复使用,进口设备出现故障接通知后48小时内解决问题恢复使用。
2.空调通风部分:对主要设备定期检查维护,出现故障接通知后24小时内解决问题恢复使用。
3.设备:本公司代购第三方实验设备,均与供货商签定售后服务协议,严格执行本公司服务承诺。
4.给排水系统和围护结构:质量保证10年内不出现渗、漏现象。保证围护结构的严密性。其他项目的保修期限由发包方与承包方约定。
5.两年免费上门服务,5年有效保修期限。
手术室以及相应合同内的设备, 2年免费保修期内,正常使用过程中出现故障时,公司售后人员免费上门服务(包括免费更换零部件),在免费保修期以外出现问题,2小时内到现场维修,只收成本费。
6.售后服务人员定期回访,收集、整理客户意见,建立完善售后服务信息系统,发现故障隐患及时排除,出现问题及时解决。
7.服务反应时间:售后服务人员接客户通知后30分钟内做出反
应,24小时到现场检查故障,7*24h全天候服务。
8.工程完工交付时,公司派专业人员负责对甲方使用人员进行培训,直到甲方人员掌握实验室设施使用方法。
9.工程完工交付后第一年公司派专人协助甲方对设施进行管理。
四、保修期内的维修计划及内容
在工程竣工后的一段时间内,留置保修小组,为工程尽快地投入使用服务。工程正常使用后,我公司将定期或不定期的对业主进行回访,征求业主的意见并及时解决存在的问题。并按照要求提供每月、
五、维修保障措施
1.保修期内的回访、保修措施
1.1为业主提供与本工程有关的《操作及维修保养手册》,并对业主的物业管理人员进行培训交底,并在工程交工之后积极配合业主
的物业管理工作,直到业主方的物业管理工作步入正轨。
1.2向业主提供《用户保修卡》,使业主对该工作的有关使用情况能予以充分的了解,并予以监督、检查;并提供维修保养记录,并把记录书放置于适当地点,以便业主工作人员随时查阅有关设备的维修保养、更换次数、检查及维修日期等记录。
1.3按月进行定期保养,包括全面检验、加润滑油、试验并保持全部安装设备处于一流的运行水*。同时填写维修保养记录,以便业主工作人员随时查阅有关设备的维修保养、部件更换次数等记录。
1.4保修期间,设专职保修人员在现场进行保驾,按需要更换或修复设备之部件以维持所安装的工程完好地运行,包括供应材料、所有消耗品如润滑剂、清洁材料、过滤器等,同时对事故召请立即作出响应,提供2小时随传随到的紧急维修服务,在工作时间及非工作时间收到应急事故召唤时,分别在两小时及六小时内作出有效的回应到现场进行抢修。
1.5用户服务部每季度对工程进行一次回访,同用户进行沟通,了解用户对使用功能不完善方面的意见、建筑安装使用功能和安全方面存在问题和隐患、处理急需解决的质量问题,了解除用户对项目的全面评价及后期出现的质量缺陷。
1.6在保修期最后一个月中,对安装设备进行检验和清洁。在检验时无偿地交还在保养期中除磨损及损坏件外之所有更换部件。
1.7倘若业主在整个工程竣工交付使用之后,因自身业务发展的需要,需对建筑物的某些使用功能、房间布局进行调整和改造等,我公司仍将积极配合业主,向业主提供有关的合理化建议,做好业主的参谋。
2.保修期后的服务
本着“至诚至信的完美服务、百分之百的用户满意”的服务宗旨,在保修期满后,我们将一如既往为用户进行全面的服务。为了让业主放心,对业主提出的问题能够得到及时处理,我们将指定专人对该工程负责用户服务工作,并定期向用户提供有关建筑工程方面的咨询,做好业主的参谋。
六、操作及维修保养手册
建筑产品不同于一般商品的批量生产,往往为投资额巨大的一次性产品,我司将从业主的角度出发,为业主提供与本工程有关的《操作及维修保养手册》。该手册即是产品说明书,是对用户的操作和维修进行指导,服务的对象是业主的物业管理人员。它在一定程度上反映了业主的利益,尤其是保修期后能体现业主的权益(除延伸保修合同外)。
一般说来,操作及维修保养手册关系到建筑物的使用功能,而且操作与维修的频率极高,而且往往需要专职物业管理人员进行管理,所以要求该说明书必须全面和实用,需分系统、分专业进行编制。
1.操作及维修保养手册的编制提交计划
1.1进场开始时就列出操作及维修保养手册的大纲和编制计划。
1.2施工过程中收集资料。
1.3初步提交审核及最终提交:
在工程竣工前一个月,提供一份手册的初稿,呈交监理工程师审核,审核无误后在竣工之前呈送业主,供业主工程人员使用,帮助他们预先对有关装置有所认识,系统调试时请他们一起参与,使之以最短的时间熟悉各个系统。
2.操作及维修保养手册的主要要求
2.1每一系统独立成册,不同的内容或章节应以塑料索引标签分隔并附有清楚的目录。
2.2手册应采用优质的A4标准规格的纸张编印,配上坚硬的封面和封底并以胶质塑料或其他耐磨损的材料作保护。手册的装订方法以不易拆除的装订方法为主。同时在手册内附有一定数量的空白附页,在书背内页配有一个图袋以作日后放置增添的图纸之用。
2.3所有图表应绘制在附有坐标方格的图纸上,而任何互有关联的图纸,应在相关图纸上各附参照标记。
2.4设备的操作控制须清楚地以“控制示意图”或“控制连接图”的形式来表示,如用后者的表示方式,则须表示装置内部各部件及电线的位置安排和联接的资料。所有的控制图须包括或附有一可供参照的详尽图例说明,以识别各部件和接点的位置及标注其特别功能、特征和用途。
2.5在设备布置图上所注的标记须与有关的示意图上所标注的互相吻合,使所有的设备装置的位置和型号能容易识别。
2.6手册须同时附有本项目的“竣工图”目录,按所属系统分列有关系统的章节内。
3.操作及维修保养手册的主要范围
我司初步拟定本工程的操作及维修保养手册将包含承包范围内的所有内容。
4.操作及维修保养手册的主要内容
各系统操作及维修保养手册应包含系统说明、技术说明、维修保养、安全保险、供应厂商指南、零备件表。
4.1正常时间和紧急联络电话号码
4.2系统说明
4.2.1介绍每个独立系统如何调节、控制、监察和调校的说明。
4.2.2系统各主要装置和部件的大小规格和功能。
4.2.3提出每个系统的可调节部件和保护装置的最初调校参数。应预留一定的空位以便加插最后审定的调校。
4.2.4正常系统设备运作程序和在不正常情况时的应变程序,使部分部件能维持运作。
4.2.5有关供电系统,配电屏和控制屏的详细说明。
5.技术说明
本节应包括所有本合同内所提供和安装的装备和部件的技术资料和功能的说明,其格式应参照招标文件技术说明书。
5.1所有系统和装备的技术资料介绍,包括每块电路板的电路图,以及其所有电子组件的布置图。
5.2管道和接驳图。
5.3所有装备须附有原厂所发的制造图纸,如有需要须同时提供部件分解图以显示各部件的位置。
5.4设备表:列出生产制造厂商、型号、系列编号、经调试运行后所核定的调节定位参数。
5.5提供所有装置设备的产品说明书、签证书以及性能指标表等资料。
为充分发挥中介的市场媒介作用,自觉加强行业自律,树立房地产经纪机构的良好形象,促进房地产市场健康发展,作为在XX市房地产交易中心一楼中介市场的从业机构,我们向社会公开承诺:
1、保证遵守国家法律法规,并按照核准的业务范围合法、公正、公*地从事房地产中介代理业务;
2、保证诚信执业,提供优质、专业的中介服务,切实保护和维护交易双方的.利益;
3、保证所提供的房源信息客观公正,不提供虚假材料,广告宣传不夸大、不误导,不损害当事人利益;
4、保证不承担不能胜任或不能按约定时限完成的委托,不给未取得房屋产权证书或者权属有纠纷、权利受限制的房屋提供中介服务;
5、保证代理销售的新建商品房符合上市销售的条件,不给未取得《XX市商品房预售许可证》的商品房进行销售代理;
6、保证按**规定的中介服务收费标准收费,不擅自提高中介服务费;不索取、收受委托合同以外的酬金或者其他财物,违反规定多收费的,双倍退赔多收费用;有赚取差价行为,双倍退还所收差价。
7、保证严格履行合同,未在合同规定的期限内完成合同约定的,双倍退还所交定金因中介原因致使合同签定后当事人无法在合同约定的期限内办理权属登记手续的,双倍退赔合同约定的中介费用。
我们将严格遵守本承诺,如有违反,我们愿意接受处罚,欢迎社会各界的监督。
单位(盖章)
法定代表人:
年 月 日
发包人:______________
承包人:______________
发包人、承包人根据《中华人民共和国建筑法》、《建设工程质量管理条例》和《房屋建筑工程质量保修办法》,经协商一致,对青岛城阳宝龙城市广场1#商业部分精装修工程签订工程质量保修书。
一、工程质量保修范围和内容
承包人在质量保修期内,按照有关法律、法规、规章的管理规定和双方约定,承担本工程质量保修责任。
质量保修范围包括主体结构工程、屋面防水工程、有防水要求的卫生间、房屋和外墙面防渗漏、供热、供冷系统、电气管线、给排水管道、设备安装和装修工程,以及双方约定的其他项目。具体保修的内容,双方约定如下:按《建设工程质量管理条例》第279号令执行。
二、质量保修期
双方根据《建设工程质量管理条例》及有关规定,约定本工程的质量保修如下:
1、主体结构工程为设计文件规定的该工程合理使用年限;
2、屋面防水工程、有防水要求的卫生间、房间和外墙面防渗漏为五年;
3、装修工程为二年
4、电气管线、给排水管道、设备安装工程为二年;
5、供热及供冷为/个采暖期、供冷期;
6、其他项目保修期限约定如下:保修期为总承包工程竣工证书发出/实际竣工日期后的24个月。
三、质量保修责任
1、属于保修范围、内容的项目,承包人应当在接到保修通知之日起7天内派人保修。承包人不在约定期限内派人保修,发包人可以委托他人修理,所需费用从工程保修款冲抵。
2、发生紧急抢修事故的,承包人接到事故通知后,应当立即到达事故现场抢修。
3、对于涉及结构安全的质量问题,应当按照《房屋建筑工程质量保修办法》的规定,立即向当地建设行政主管部门报告,采取安全防范措施;由原设计单位或者具有相应资质等级的设计单位提出保修方法,承包人实施保修。
4、质量保修完成后,由发包人组织验收。
四、保修费用
保修费用由造成质量缺陷的责任方承担,本工程约定的工程质量保修金为施工工程价款总额的3%。
五、其他
1、双方约定的其他工程质量保修事项:各单位工程保修期满前,由发包人、监理单位及其他有关部门共同对工程进行一次全面检查,对存在的问题由工程师发出整改指令,承包人必须按照工程师的整改指令,对存在的缺陷或其他不合格之处进行整改和修复,直至工程师满意为止。
2、保修金返还时间:保修期满且无质量问题后十五天内无息退还。
本工程质量保修书,由施工合同发包人、承包人双方在竣工验收前共同签署,作为施工合同附件,其有效期限至保修期满。
发包人:______________承包人:______________
日期:______________日期:______________
——付款的承诺书(5)份
xxxxxxxxxx有限公司:
我公司xx于xx年xx月xx日向xxxxxx有限公司进货冰箱一批共计xx台,合计xx人民币(元),该批货款我公司没有支付;加上前期欠款,我公司累计共欠宁波浪木电器有限公司货款xx人民币(大写)元(小写);以上欠款我公司承诺在20xx年xx月xx日内无条件全部归还给xxxxxx有限公司,逾期我公司承诺每天按欠款总金额千分之五的标准向xxxxxx有限公司支付违约金。
特此承诺!
欠款人单位名称(盖公章):
甲方:上海浦东发展银行股份有限公司南京分行
法定代表人:吴国元
地址: 南京市中山东路90号华泰大厦
邮政编码:210000
联系电话:025-84260533
传真:025-84579494
乙方:
法人代表(如有):
住所:
电话:
传真:
鉴于:甲方为【中钢期货有限公司】作为资产管理人设立的【中钢期货优选厚诺多策略6号资产管理计划】的优先级委托人,将其合法所有的资金委托资产管理人按照资产管理计划合同的约定为受益人利益进行管理,并作为受益人享有优先级资产管理计划受益权。
乙方同意就甲方按照资产管理计划合同的约定可获分配的资产管理计划利益/收益提供差额付款承诺。
现双方通过友好协商,乙方就上述事宜达成如下条款保证:
一、定义
1.【中钢期货】:【中钢期货有限公司】,为资产管理计划的资产管理人。
2.资产管理计划合同:即甲方作为优先级委托人与【中钢期货有限公司】作为资产管理人签订的【中钢期货优选厚诺多策略6号资产管理计划资产管理合同】及其附件,包括对其任何有效修订和补充。
3.资产管理计划:即根据资产管理计划合同设立的【中钢期货优选厚诺多策略6号资产管理计划】。
4.营业日:指中华人民共和国***规定的金融机构正常营业日。
除本承诺书另有约定外,本承诺书中的词语应当具有资产管理计划合同所赋予的含义。
二、差额付款承诺
(一)承诺范围
乙方不可撤销的承诺:如在资产管理计划终止时(包括提前终止)甲方在资产管理计划项下获取的资产管理计划利益不足以覆盖甲方在资产管理计划项下委托的优先级资产管理计划资金本金、按照资产管理计划合同约定的优先级受益人预期年化收益率计算的优先级受益人的预期资产管理计划收益及甲方作为托管人在资产管理计划项下的资产管理合同项下可以收取的托管费的,乙方应于根据下述第(二)条收到甲方的付款通知之日起5日内以现金方式向甲方补足差额部分,具体以下述计算方法的约定为准。
乙方须补足金额的计算方法为:甲方作为托管人在资产管理计划项下的资产管理合同项下可以收取的托管费+甲方在资产管理计划项下委托的优先级资产管理计划资金本金+甲方按照资产管理计划合同约定的优先级受益人预期年化收益率计算的优先级受益人的预期资产管理计划收益-甲方在资产管理计划项下已经实际获得的资产管理计划收益及其他财产利益、权益。具体费率详见资产管理计划合同的约定。乙方作为差额付款人,其所承担的差额付款义务直至资产管理计划清算完毕之日为止或甲乙双方确定的其他日期。
(二)承诺责任的履行
在资产管理计划终止日,在满足上述条款所述差额付款条件时,甲方有权向乙方发出书面通知(以下称为“付款通知”),要求乙方承担差额付款责任。该付款通知应明确乙方应承担的差额付款责任的金额及计算依据。
乙方应当在收到付款通知后的5日内,在确认差额付款条件已满足且甲方计算的金额无误后,按付款通知所指定的方式进行付款。
乙方接收付款通知的联系电话及地址为本合同首部列明的联系电话及地址。
(三)利益专属
乙方所作上述承诺的受益人仅限于甲方,其他任何机构或个人,无论基于其与甲方的任何约定或基于任何意定的或法定的代位权,均无权向乙方依据本承诺书提出任何付款要求;乙方向甲方履行完毕前述承诺后,任何其他机构和个人不得以其与甲方之间的任何承诺书、约定、安排和/或任何有权机构、审判机构、仲裁机构所作出的书面批复、答复、通知、判决、裁决等文件对抗乙方或要求乙方另行履行承诺。 如出现前述任何第三方基于其与甲方之间的关系而向乙方提出主张的,甲方应负责解决并确保乙方不因此遭受任何损失,否则应向乙方进行全额补偿。
三、违约责任
(一)本承诺书生效后,乙方应履行本承诺书约定的义务,不履行本承诺书所约定义务的,应当承担相应的违约责任,并赔偿由此给甲方造成的'损失。
(二)以下事件视为乙方的违约事件
1、未按期支付本合同项下资金;
2、转移资产,抽逃资金,以逃避债务;
3、乙方或其实际控制人经营和财务状况恶化,或未清偿其他到期债务,或卷入或即将卷入重大的诉讼或仲裁程序及其它法律纠纷;
4、所负的任何其它债务或担保已影响或可能影响本合同项下对义务的履行;
5、乙方明确表示或者以自己的行为表明不履行本合同或其他承诺中的任何一项义务或担保人违反担保合同中为其设定的任何一项义务;
6、在合同有效期内,实施承包、租赁、合并、兼并、合资(合作)、分立、重组、产权转让、股份制改造、联营、股权变更等改变经营方式或转换经营机制的行为,已经影响或损害乙方在本合同项下的权益;
7、乙方发生足以影响债权实现的其它情形;
8、违反本合同其它约定。
(三)、乙方发生任何一项违约事件的,甲方有权选择以下一项或多项措施:
1、要求乙方提前履行本承诺书项下差额补足义务。
2、本承诺书生效后,如乙方违反差额付款义务,乙方应及时交纳相应款项,在逾期期间承担每日万分之五的违约金,并赔偿甲方因此所受的损失(包括但不限于诉讼费、律师费、差旅费等为实现债权而支付的费用)。
四、保密条款
甲、乙双方对本承诺书有关的交易情况及承诺书的具体内容均负有保密责任。未经对方事先书面同意,任何一方不得将上述信息披露给任何第三方,国家法律、法规和监管部门另有规定的除外。
五、适用法律及争议解决方式
本承诺书适用中华人民共和国法律,并根据中华人民共和国法律解释。
甲乙双方就本承诺书的履行、解释、效力发生的一切争议,应首先通过双方协商解决;协商不成的,任一方均可向甲方所在地有管辖权的人民法院提起诉讼解决争议。
六、其他
(一)本承诺经乙方的法定代表人或授权代表签字或盖章并加盖公章或合同专用章之日起生效。本承诺书正本一式贰份,甲方、乙方各执壹份,其法律效力相同。
(二)按本承诺书约定由任何一方发给其他方的任何通知或者书面通讯,包括(但不限于)本承诺书约定必须发出的任何及所有书面文件或通知,应以挂号邮寄、图文传真、专递或者其他通讯形式发出,送至本承诺书首部列明的地址;如采用挂号邮寄方式,上述文件或通知在投邮后第5日,即视为送达和收到之日;如采用图文传真方式,发送成功回执所示之日,即视为送达和收到之日;如采用专递方式,专递人员将上述文件或通知送达收件人地址之日,即视为送达和收到之日。如果联系方式之任何一项发生变更,相关方应在变更后7日内将更改后的联系方式按本条的约定书面通知对方,否则对方对按原地址发出通知不承担任何责任。此后,本条约定的通知、文件或申请应按变更后的联系方式送达。
(三)本承诺书未尽事宜,甲、乙双方可另行约定并达成书面承诺书,作为本承诺书附件。本承诺书附件是本承诺书不可分割的组成部分,与本承诺书正文具有同等的法律效力。
(本页无正文,为《差额付款承诺书》之签字页)
乙方(盖章或签字):
法定代表人/授权代表(如有)(签章):
签署日期:20xx年【 】月【 】日
致: xxx电讯科技工程有限公司
贵司承接的沪蓉西高速公路恩利段机电工程,经双方结算,截止20xx年9月2日,我司尚欠贵司工程款共计人民币大写: 元整 (¥: 元)未支付。
经双方协商,我司承诺按如下方案付清所欠工程款:
一、 你司向法院申请撤诉,法院下达撤诉裁定书后 日内付清全部工程款,即¥ 元;
二、 上述款项你司须开具等额增值税发票,已开发票金额¥: 元;
三、 本案已经发生的诉讼费用¥10600 元由我司承担,你司须提供缴纳诉讼费发票原件;
四、 以上款项付清后,双方所有款项均已结清,你司不得以任何理由就本案再行起诉;
五、 如我司未能在承诺期间付款,自愿承担合同总金额30%的违约金。
xxxx股份有限公司
(盖章)
年 月 日
本人于20xx年 月 日购买《新加坡御苑》项目 27 号楼 403室,总房款为人民币肆拾陆万贰仟壹佰捌拾元整(¥ 462180.00元),已签订《认购书》并交纳定金人民币 壹万 元,因个人原因导致无法按时一次性付清购房全款,现本人自愿申请分期支付购房款,具体承诺如下:
本人承诺在 20xx年5月30日,签订《房地产买卖合同》前支付首期款(含定金),即:人民币 贰拾万元(¥ 200000.00元,余款人民币贰拾陆万贰仟壹佰捌拾元(¥ 262180 元)分 一期付清;即 20xx年 5 月 30日之前支付全部余款,即:人民币贰拾陆万贰仟壹佰捌拾元整(¥262180.00元)。
逾期每天处罚本人违约金人民币200元。至 20xx 年 6 月 30日如本人没能全额付清购房余款人民币贰拾陆万贰仟壹佰捌拾元整(¥ 262180元)和违约金,贵司有权对本人采取以下两项措施:
1. 安徽凯胜�Z业有限公司有权无条件收回本人在新加坡御苑购买的房屋,并可另行处�Z和出售,本人不得有任何异议,本人应无条件配合。
2. 因本人购房而发生的所有费用和损失由本人承担,本人愿将已付的购房款扣除因购房产生的所有费用和违约金后无息退回。
承 诺 人:
身份证号:
日期: 年 月 日
付款承诺书范文一
xxxxxxxxxx有限公司:
我公司(单位名称)于年月日向xxxxxx有限公司进货冰箱一批共计台,合计人民币(元),该批货款我公司没有支付;加上前期欠款,我公司累计共欠宁波浪木电器有限公司货款人民币(大写)元(小写);以上欠款我公司承诺在 2014 年 9月 25 日内无条件全部归还给xxxxxx有限公司,逾期我公司承诺每天按欠款总金额千分之五的标准向xxxxxx有限公司支付违约金。
(附件:我公司营业执照复印件)
特此承诺
付款承诺书范文二
建行上海分行普陀支行:
我(付款人)于20xx年04月19日签订了编号为元;现我公司知悉(收款人)已在贵行申请上述合同项下的应收帐款保理业务,我司亦已收到上述合同项下发票号码为总金额为元的全部货物,并已检验合格。我司在此不可撤销承诺承担上述货款的到期全额付款义务(到期日),不以任何包括上述商务合同执行中的争议等为理由拒付。
本承诺书自作出之日起至上述应收帐款全部付清之日止保持有效。
付款承诺书范文三
致:
我方收到贵方的招标文件后,经详细研究和现场踏勘,决定做以下承诺:
1、 我方如中标,接受其所有工程付款方式。
2、 我方如中标,愿按招标书的.规定及《经济合同法》、《合同法》履行自己的义务。
3、 我方如中标,将按招标文件及相关合同要求提供所规定的各项服务和相关的产品服务。
4、 无论中标与否,我方愿承担招标准备及合同签订前招标书所要求的各项费用。
5、 本付款承诺书和招标文件、投标文件、产品合同同具法律效力。